View
2
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
[Digite texto]
Praça dos Três Poderes S/Nº - Centro – CEP 13580-000 Fone/Fax: (16) 3355.9900 CNPJ 45.355.914/0001-03
e-mail: compras@ribeiraobonito.sp.gov.br www.ribeiraobonito.sp.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO-SP
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EDITAL CONVITE N.°027/2013
Esta Licitação, modalidade Convite nº 027/2013 obedece às especificações complementares e as normas de execução pertinentes à Licitação, conforme Lei Federal n.º 8.666/93 e n.º 8.883/8.883/94 e todas as suas alterações. OBJETO: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E
COMBATE A INCÊNDIO NA INFRAESTRUTURA DO CENTRO ESPORTIVO
COMUNITÁRIO DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO BONITO-SP, VISANDO O
ATENDIMENTO DE NORMAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, CONFORME
MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO
FINANCEIRO E PROJETO ANEXOS AO PRESENTE CERTAME.
1- CRITÉRIO DE JULGAMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS: MENOR PREÇO. OS ENVELOPES HABILITAÇÃO E PROPOSTA DEVERÃO SER ENTREGUES E PROTOCOLADOS, DEVIDAMENTE LACRADOS, NO SETOR DE PROTOCOLOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATÉ O DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2013, ÀS 14H00. ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2013, ÀS 14H00, NA SALA DE REUNIÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM OU SEM A PRESENÇA DOS INTERESSADOS.
2 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
Adquirir um exemplar do Edital e anexos junto ao Departamento de Compras e Licitações desta Prefeitura; de segunda a sexta-feira, em horário comercial, das 13h00 às 17h00, salvo as já convidadas. Entregar, até a data e horário marcados para a abertura do certame, dois envelopes fechados, devidamente lacrados e protocolados, com a designação: Nº 01- ENVELOPE “DOCUMENTAÇÃO”, destinados aos documentos, em via única, para habilitação das interessadas; Nº 02- ENVELOPE “PROPOSTA COMERCIAL”, que deverá conter a proposta de preços, em impresso próprio, timbrado da empresa ou folha comum, contendo o menor preço global do objeto relativo ao presente certame.
[Digite texto]
Praça dos Três Poderes S/Nº - Centro – CEP 13580-000 Fone/Fax: (16) 3355.9900 CNPJ 45.355.914/0001-03
e-mail: compras@ribeiraobonito.sp.gov.br www.ribeiraobonito.sp.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO-SP
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Os envelopes deverão conter em sua parte externa as seguintes referências: Número da Carta Convite, Nome e Endereço da Firma Licitante, Identificação do Envelope nº 01- DOCUMENTAÇÃO e Nº 02- PROPOSTA COMERCIAL.
Não poderão participar do presente certame:
As Empresas que na data fixada para apresentação dos envelopes, estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária para licitar ou contratar com a Administração Direta do Município de Ribeirão Bonito - SP;
Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas;
Reunidas sob forma de consórcio e não convidadas que não atenderem o disposto nos itens deste Edital.
Esteja sob processo de Falência ou Concordata; E as enquadradas nas disposições do art. 9º da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.
3 - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO- ENVELOPE 01
O envelope habilitação, em sua parte frontal, deverá conter os seguintes dizeres:
CONVITE N° 027/2013
ENVELOPE “1” (DOCUMENTAÇÃO) LICITANTE: (NOME DA EMPRESA) Para efeito de habilitação na licitação, as empresas interessadas deverão apresentar,
no Envelope 01 os seguintes documentos:
HABILITAÇÃO JURÍDICA
Cédula de identidade dos sócios da Empresa e prova de inscrição no cadastro
de pessoas físicas (CPF);
Registro comercial, no caso de empresa individual;
Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercício;
[Digite texto]
Praça dos Três Poderes S/Nº - Centro – CEP 13580-000 Fone/Fax: (16) 3355.9900 CNPJ 45.355.914/0001-03
e-mail: compras@ribeiraobonito.sp.gov.br www.ribeiraobonito.sp.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO-SP
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o
exigir.
REGULARIDADE FISCAL
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;
Prova de inscrição junto à Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede
do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.
Certidão Quanto à Dívida Ativa da União, emitida pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, ou documento equivalente que comprove a regularidade;
Certidão Negativa de Tributos Previdenciários e relativos a terceiros;
Certidão negativa relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço, demonstrando situação regular no cumprimento dos
encargos sociais instituídos por lei, mediante a apresentação dos seguintes
documentos:
Certidão Negativa Estadual;
Certidão Negativa referente ao patrimônio Mobiliário e Imobiliário da Empresa
licitante.
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas ( CNDT);
Serão aceitas Certidões Positivas com Efeitos de Negativa, para fins de comprovação
da regularidade fiscal.
CAPACIDADE TÉCNICA
Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, para fins
de comprovação de capacidade técnico-operacional, que comprovem o
desempenho de atividades pertinentes e compatíveis com o objeto da licitação.
Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado,
devidamente acervado pelo CREA, em nome de profissional pertencente ao
quadro da empresa, para fins de comprovação de capacidade técnico-
[Digite texto]
Praça dos Três Poderes S/Nº - Centro – CEP 13580-000 Fone/Fax: (16) 3355.9900 CNPJ 45.355.914/0001-03
e-mail: compras@ribeiraobonito.sp.gov.br www.ribeiraobonito.sp.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO-SP
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
profissional, que comprove o desempenho de atividades pertinentes e compatíveis
com o objeto da licitação.
A comprovação do vínculo do profissional com a empresa vencedora da licitação
poderá ser comprovada mediante contrato social, registro na carteira profissional, ficha
de empregado ou contrato de trabalho, sendo possível ainda a contratação de
profissional autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente
pela execução dos serviços.
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA
Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da
pessoa física.
Os licitantes deverão apresentar, ainda, as seguintes declarações:
Declaração emitida pela própria empresa, através de seu representante legal,
constando que a licitante não foi declarada inidônea por qualquer órgão ou
entidade da Administração Pública Federal, Distrital, Estadual ou Municipal,
tendo em vista os arts. 87, inciso IV, e 97, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas
atualizações (Anexo I);
Declaração emitida pela própria empresa, através de seu representante legal,
constando que a empresa encontra-se em situação regular perante o Ministério
do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do
Artigo 7º da Constituição Federal (Anexo II);
Declaração firmada por representante legal da empresa, de que efetuou prévia
visita ao local onde realizará os serviços e que não foram observados erros,
omissões ou discrepâncias nas peças que compõem o Edital. Este documento
deverá ser vistado por responsável pelo Departamento de Obras da Prefeitura
Municipal de Ribeirão Bonito-SP (Anexo III);
[Digite texto]
Praça dos Três Poderes S/Nº - Centro – CEP 13580-000 Fone/Fax: (16) 3355.9900 CNPJ 45.355.914/0001-03
e-mail: compras@ribeiraobonito.sp.gov.br www.ribeiraobonito.sp.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO-SP
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Os interessados na participação do presente certame licitatório, havendo
interesse, poderão agendar data para realização de visita técnica junto ao
Departamento de Obras e Engenharia, a fim de vistoriar o local onde serão
prestados os serviços.
Exceto os documentos extraídos via Internet, todos os documentos de que tratam este
capítulo poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia
autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração, bem como as
declarações solicitadas devem ser apresentadas com firma devidamente
reconhecida, em impresso próprio da Empresa ou folha comum, não sendo aceitas
declarações com o timbre da Administração.
4 - DA PROPOSTA
O envelope com a proposta indicará, na sua parte frontal, os seguintes dizeres:
CONVITE N° 027/2013
ENVELOPE “2” (PROPOSTA) LICITANTE: (NOME DA EMPRESA) As propostas rubricadas e assinadas deverão ser apresentadas em envelopes
fechados, em uma via, datilografadas ou impressas em papel timbrado da Empresa ou
folha comum, sem emendas ou rasuras, principalmente no que tange a valores e
números suscetíveis de gerar dúvidas quanto a sua autenticidade e deverão constar:
a) menor preço global dos serviços licitados, com registro numérico e por extenso,
com no máximo, duas casas decimais após a vírgula;
b) prazo em que o proponente executará o serviço: no máximo em 90 (noventa)
dias, a contar da data de emissão da Ordem de Início dos Serviços, expedida
pelo Departamento de Obras e Engenharia do Município, na pessoa de seu
responsável;
[Digite texto]
Praça dos Três Poderes S/Nº - Centro – CEP 13580-000 Fone/Fax: (16) 3355.9900 CNPJ 45.355.914/0001-03
e-mail: compras@ribeiraobonito.sp.gov.br www.ribeiraobonito.sp.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO-SP
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
c) apresentação do cronograma Físico-Financeiro dos serviços, constando todas
etapas do roteiro básico e baseado nas condições de pagamento;
d) validade da proposta: mínimo 60 (sessenta) dias, contados da data final de
entrega dos envelopes.
Nos preços unitários propostos deverão estar incluídos os valores dos materiais;
fornecimento de mão de obra, veículos e equipamentos, encargos sociais e fiscais,
ferramentas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, água e energia elétrica;
segurança e vigilância; ônus diretos e indiretos da administração, do lucro e de
quaisquer outras despesas incidentes sobre os serviços.
Desconsiderar-se-á proposta enviada via fax, e-mail ou entregue fora das condições
estabelecidas.
Os preços propostos serão fixos e irreajustáveis.
5 - DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS
A Comissão Permanente de Licitações apreciará e julgará esta licitação em ato
público, com estrita observância dos dispositivos da Lei Federal n° 8.666/93, de cujos
trabalhos e procedimentos lavrarão ata circunstanciada, assinada por todos os
presentes.
Na sessão pública designada para o local, dia e horário indicados no preâmbulo deste
Edital, o licitante poderá se fazer representar no certame, para que em nome dele
possa manifestar-se, desde que apresente à Comissão Permanente de Licitações,
credencial com a firma de quem assina devidamente reconhecida em cartório, com
poderes para receber, interpor recursos ou desistir de interpô-los, a qual será
encartada nos autos do processo.
Nas eventuais etapas seguintes, outros representantes poderão ser nomeados pelo
concorrente, desde que ofereçam a competente autorização tratada no item anterior.
Divulgado o resultado da fase de habilitação dos competidores e, em havendo a
disposição e renúncia à faculdade de recorrer ou restando todas as Empresas
[Digite texto]
Praça dos Três Poderes S/Nº - Centro – CEP 13580-000 Fone/Fax: (16) 3355.9900 CNPJ 45.355.914/0001-03
e-mail: compras@ribeiraobonito.sp.gov.br www.ribeiraobonito.sp.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO-SP
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
habilitadas, a Comissão Permanente de Licitações dará seguimento à licitação em
sessão ininterrupta. Caso contrário, abrir-se-á o prazo recursal de 5 (cinco) dias úteis e
somente após decididos os recursos, será designado dia e horário para a abertura dos
envelopes propostas.
Para agilização do exaurimento da fase de habilitação, os interessados que não se
fizerem presentes à sessão pública, caso seja do seu interesse, deverão manifestar de
maneira expressa, que desistem do direito de interposição de recursos, a que alude o
inciso I, alínea “A”, do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93, através de declaração
formal juntada ao envelope de documentos.
Os envelopes n° 2 (proposta) dos licitantes inabilitados permanecerão fechados e
deverão ser retirados pelo interessado no prazo de 30 (trinta) dias corridos ou
devolvidos às Empresas participantes pelo Correio, via A.R.
Em caso de empate, a decisão dar-se-á por sorteio, em sessão pública, para a qual
serão convocados os interessados.
6 - DO JULGAMENTO E DA ADJUDICAÇÃO
O julgamento das propostas será realizado em conformidade com o tipo de licitação
mencionado no inciso I, § 1º, do art. 45, da Lei nº. 8.666/93 (menor preço).
Serão desclassificadas:
As propostas que não atendam às exigências deste Convite;
As propostas com preços manifestamente inexeqüíveis, não compatíveis com os
valores de mercado. Para constatação de que o preço da proposta apresentada pelo
licitante deve ser ou não considerado manifestamente inexeqüível, aplica-se o
disposto no art. 48, § 1º, “a” e “b” da Lei nº. 8.666/93, com suas alterações legais.
[Digite texto]
Praça dos Três Poderes S/Nº - Centro – CEP 13580-000 Fone/Fax: (16) 3355.9900 CNPJ 45.355.914/0001-03
e-mail: compras@ribeiraobonito.sp.gov.br www.ribeiraobonito.sp.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO-SP
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem
desclassificadas, a Administração poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para
apresentação de nova documentação ou de outras propostas, escoimadas as causas
que redundaram na inabilitação ou na desclassificação.
No caso de empate entre duas ou mais propostas a classificação se fará,
obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todas as licitantes serão
convocadas.
Nos termos dos artigos da Lei Complementar nº. 123/06, após a classificação final dos
preços propostos, como critério de desempate, será dada preferência à contratação
para as microempresas e empresas de pequeno porte, desde que o menor preço
ofertado não seja de uma microempresa ou empresa de pequeno porte.
O empate acima mencionado será verificado na(s) situação(ões) em que a(s)
proposta(s) apresentada(s) pela microempresa ou empresa de pequeno porte seja
igual ou até 10% (dez por cento) superiores à(s) proposta(s) mais bem classificada(s)
em cada item, ocasião(ões) na(s) qual(is), proceder-se-á da seguinte forma:
A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada de acordo com o
disposto acima, poderá, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da afixação do
resultado de julgamento no Quadro de Avisos localizado no Paço Municipal ou
publicação conforme ditames da Lei, sob pena de preclusão, apresentar proposta de
preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será
adjudicado em seu favor o objeto licitado.
Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
forma acima descrita, serão convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem na situação definida, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo
direito.
[Digite texto]
Praça dos Três Poderes S/Nº - Centro – CEP 13580-000 Fone/Fax: (16) 3355.9900 CNPJ 45.355.914/0001-03
e-mail: compras@ribeiraobonito.sp.gov.br www.ribeiraobonito.sp.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO-SP
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que
primeiro poderá apresentar melhor oferta.
Na hipótese da não-contratação nos termos previstos anteriormente, o serviço licitado
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, na própria
sessão pública.
A Comissão Permanente de Licitações fixará o resultado de julgamento das propostas
no seu Quadro de Avisos localizado no Paço Municipal, bem como publicará o
resultado em jornal de circulação regional e comunicará diretamente aos interessados,
se presentes os prepostos das licitantes no ato em que for adotada a decisão, a qual
será lavrada em ata.
Decorrido o prazo recursal, o resultado do julgamento será homologado pelo Prefeito
Municipal de Ribeirão Bonito-SP.
Quando a empresa adjudicatária não assinar o Contrato no prazo e nas condições
estabelecidas, a Administração poderá convocar as licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições
propostas pela primeira classificada, ou revogar a licitação, independentemente da
cominação prevista no art. 81 da Lei nº. 8.666/93.
A licitante declarada vencedora terá o prazo de 02 (dois) dias após a notificação, para
assinatura do contrato, após o que, não comparecendo, será considerada
desclassificada e punida com multa de 10% (dez por cento) do valor de sua proposta,
sendo convocada a seguir as demais, na mesma ordem de classificação.
Qualquer informação com relação a esta Licitação poderá ser obtida no Departamento
de Compras e Licitações, pelo telefone (0xx16) 3355-9903, no horário das 8h00 às
12h00 e das 13h00 às 17h00.
[Digite texto]
Praça dos Três Poderes S/Nº - Centro – CEP 13580-000 Fone/Fax: (16) 3355.9900 CNPJ 45.355.914/0001-03
e-mail: compras@ribeiraobonito.sp.gov.br www.ribeiraobonito.sp.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO-SP
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Para esclarecimento de dúvidas específicas sobre os documentos da licitação que
afetem a formulação da proposta, serão atendidas mediante solicitação por escrito,
encaminhadas à Comissão Permanente de Licitação, até 05 (cinco) dias úteis antes da
data marcada para o recebimento das propostas.
A Licitadora responderá às questões consideradas pertinentes, formuladas através de
fax a todos os interessados, apresentando a pergunta formulada e sua resposta,
encaminhando-as até 03 (três) dias antes da data marcada para o recebimento das
propostas. As informações da Licitadora serão numeradas seqüencialmente e serão
considerados aditamentos ao Edital, sendo juntadas ao processo licitatório.
Não serão levadas em consideração pela Licitadora qualquer consulta, pleito ou
reclamação que não tenha sido formulada por escrito e devidamente protocolada. Em
hipótese alguma serão aceitos entendimentos verbais entre as partes.
7 - DO CONTRATO
Deliberada a contratação, o vencedor estará automaticamente convocado para, no
prazo máximo de 02 (dois) dias contados do despacho, assinar o instrumento
contratual pertinente, sob pena de decair o direito à contratação, estando sujeito as
sanções contidas na cláusula 13 deste Edital, considerando tal comportamento como
descumprimento total das obrigações assumidas.
O prazo fixado poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, desde que o
convocado apresente motivo justificado até o último dia do prazo inicial.
A não aceitação ou negativa ao fixado, facultará à Administração o direito de convocar
os licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação obtida, para fazê-lo
em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado ou revogar a
presente licitação.
8 - DO PAGAMENTO
O pagamento dos serviços prestados pela CONTRATADA será efetuado conforme
medição e apresentação de cronograma executado, mediante apresentação de
[Digite texto]
Praça dos Três Poderes S/Nº - Centro – CEP 13580-000 Fone/Fax: (16) 3355.9900 CNPJ 45.355.914/0001-03
e-mail: compras@ribeiraobonito.sp.gov.br www.ribeiraobonito.sp.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO-SP
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
documento fiscal, atestado por preposto da CONTRATANTE, devidamente
credenciado a fazê-lo.
A medição será executada juntamente com o Departamento de Obras e Engenharia
do Município.
9 - DO VALOR ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO
O valor global estimado para a contratação é de R$ 111.903,22 (cento e onze mil,
novecentos e três reais e vinte e dois centavos).
10 - DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO
A execução dos trabalhos se procederá sob regime de menor preço global.
Todos os materiais a serem empregados deverão ser de primeira qualidade, obedecer
às especificações da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas do projeto e
serem aprovados pela fiscalização antes de sua utilização. Na ocorrência devidamente
comprovada da impossibilidade de se adquirir e empregar um material especificado
deverá ser solicitada a sua substituição, a juízo da fiscalização que analisará sua
qualidade, resistência, aspecto e preço.
É de responsabilidade da CONTRATADA substituir na execução da obra qualquer
material impugnado no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a partir do
recebimento da impugnação.
A mão de obra a ser empregada na execução da obra será de inteira responsabilidade
da CONTRATADA, devendo, ainda, ser de primeira qualidade, de modo a se observar
acabamentos esmerados e de inteiro acordo com o projeto.
A CONTRATANTE se reserva ao direito de, em qualquer ocasião, fazer alterações no
projeto que impliquem na redução ou aumento do volume dos serviços, baseando-se,
para tanto, na relação dos preços unitários básicos e em quantidades levantadas pela
[Digite texto]
Praça dos Três Poderes S/Nº - Centro – CEP 13580-000 Fone/Fax: (16) 3355.9900 CNPJ 45.355.914/0001-03
e-mail: compras@ribeiraobonito.sp.gov.br www.ribeiraobonito.sp.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO-SP
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
fiscalização que poderão resultar até um total de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
contratual da obra.
As exigências e a função da fiscalização não eximem a CONTRATADA das
responsabilidades assumidas na execução dos serviços.
A CONTRATADA deverá indicar o engenheiro responsável pela obra por ocasião da
assinatura do contrato, fornecendo à fiscalização o currículo do profissional e a ART
(Anotação de Registro Técnico) de responsabilidade de execução.
O engenheiro responsável pela execução deverá ter autoridade para atuar em nome
da CONTRATADA e receber as instruções e decisões da Fiscalização.
A eventual substituição do engenheiro responsável deverá ser comunicada com
devida antecedência à CONTRATANTE e dependerá de concordância desta.
A CONTRATADA deverá fornecer a pedido da fiscalização, a qualquer momento,
todas as informações relativas à execução da obra, sem que tal atitude implique em
responsabilidade da fiscalização sobre a ação da mesma.
Caberá à CONTRATADA fornecer e conservar, pelo período que for necessário,
equipamentos mecânicos e ferramental adequado e contratar mão-de-obra idônea, de
modo a reunir permanentemente em serviço uma equipe homogênea e suficiente de
operários, mestres, empregados e engenheiros que possam assegurar o progresso
satisfatório às obras.
A responsabilidade pelo fornecimento em tempo hábil dos materiais será da
CONTRATADA, em decorrência do que não poderá a mesma solicitar prorrogações
de prazo e nem justificar retardamento na conclusão da obra pelo fornecimento
deficiente de materiais.
Caberá à Contratada providenciar e manter em bom estado a sinalização do local da
obra, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro.
[Digite texto]
Praça dos Três Poderes S/Nº - Centro – CEP 13580-000 Fone/Fax: (16) 3355.9900 CNPJ 45.355.914/0001-03
e-mail: compras@ribeiraobonito.sp.gov.br www.ribeiraobonito.sp.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO-SP
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
A fiscalização terá plena autoridade para suspender, por meios amigáveis ou não, os
serviços, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente, por motivos técnicos,
disciplinares, de segurança ou outros.
Havendo atraso ou antecipação na execução da obra, por culpa ou iniciativa da
CONTRATADA, a se verificar através de comparação entre o faturamento previsto no
Cronograma Físico-Financeiro vigente e o real, serão medidos os serviços
executados, ficando a cargo da fiscalização a sua liberação.
Caso necessite de prorrogação de prazo, os serviços serão medidos com base no
Cronograma Físico-Financeiro atualizado.
11 - DO PRAZO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
Os serviços deverão ser executados com atuação direta junto aos setores
competentes da Administração Municipal, a partir da emissão da ordem de serviço no
prazo de 90 (noventa) dias, de acordo com o cronograma físico-financeiro, podendo
ser prorrogado, conforme as necessidades da Municipalidade e término dos serviços,
de acordo com o artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e demais alterações
posteriores.
O Departamento de Obras e Engenharia, unidade requisitante da presente licitação,
será a responsável pelo acompanhamento e fiscalização dos serviços, na pessoa de
seu responsável, com competência para rejeitá-los, no todo ou em parte, caso não
estejam sendo executados de acordo com as condições contratuais e a qualidade
mínima exigida.
O Departamento mencionado no subitem anterior promoverá o recebimento dos
serviços, mediante termo assinado pelas partes, no qual fique demonstrado,
resumidamente, as principais ocorrências verificadas, no período aferido.
12 - DO CRÉDITO
[Digite texto]
Praça dos Três Poderes S/Nº - Centro – CEP 13580-000 Fone/Fax: (16) 3355.9900 CNPJ 45.355.914/0001-03
e-mail: compras@ribeiraobonito.sp.gov.br www.ribeiraobonito.sp.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO-SP
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta de dotação orçamentária
consignada no orçamento vigente, identificada através do código:
02.06.02 – Diretoria do Turismo, Esporte e Cultura
27.812.0033.1121.0000 Projeto – Obras e Aquis. Perm. Para Esportivo Comunitário Ficha 290
Fonte do Recurso 01 (Próprio) 4.4.90.51 – Obras e Instalações
02.02.11 – Praças e Jardins 15.452.0042.1020.0000 – Obras em Praças e Jardins
Ficha 98 Fonte do Recurso 01 (Próprio)
4.4.90.51 – Obras e Instalações
13 - PENALIDADES
O descumprimento, total ou parcial, das obrigações assumidas acarretará a aplicação,
a juízo da CONTRATANTE, das seguintes sanções, bem como as descritas no
instrumento contratual, independente das demais contidas no ordenamento jurídico e
relativas ao caso:
Multas pecuniárias, mas seguintes proporções:
De 30% (trinta por cento) sobre o valor global da proposta;
Moratória de 0,2 % (dois décimos por cento) por dia de atraso na execução dos
serviços, calculada sobre o valor global do contrato.
Além das multas, o licitante que apresentar documentação falsa, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal,
poderão, garantida a prévia defesa, ser aplicadas as seguintes sanções legais:
Advertência;
[Digite texto]
Praça dos Três Poderes S/Nº - Centro – CEP 13580-000 Fone/Fax: (16) 3355.9900 CNPJ 45.355.914/0001-03
e-mail: compras@ribeiraobonito.sp.gov.br www.ribeiraobonito.sp.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO-SP
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Suspensão temporária do direito de participar de procedimentos licitatórios realizados
pela Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito e impedimento de contratar com a
Administração, pelo período máximo de (05) anos;
Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública em
todas suas esferas, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade.
A Empresa vencedora terá seu contrato cancelado quando:
Descumprir qualquer das condições do mesmo;
Diante de interesse público;
Por onerosidade excessiva;
Caso fortuito ou força maior. Para o processamento do cancelamento do contrato, deverá a Empresa ser
comunicada da irregularidade, garantindo à mesma o prazo para apresentação de
defesa, correspondente a 05 (cinco) dias úteis, ou regularização da situação.
Após, será encaminhado o contrato juntamente com o informativo da irregularidade e
defesa ao Prefeito Municipal, que lavrará despacho a respeito.
14 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
Caberá impugnação ao presente Convite, nos termos do artigo 41 da Lei Federal n°
8.666/93, atualizada por legislações posteriores.
Os recursos administrativos contra atos da Comissão Permanente de Licitações
poderão ser interpostos nos termos do artigo 109 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas
alterações posteriores.
[Digite texto]
Praça dos Três Poderes S/Nº - Centro – CEP 13580-000 Fone/Fax: (16) 3355.9900 CNPJ 45.355.914/0001-03
e-mail: compras@ribeiraobonito.sp.gov.br www.ribeiraobonito.sp.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO-SP
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
As impugnações ao ato convocatório serão recebidas somente no prazo legal,
conforme o disposto na Lei nº 8.666/93 e demais alterações posteriores.
Os recursos deverão ser protocolados perante a Comissão Permanente de licitações,
situada na Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito - SP, no horário de expediente
normal, ou seja, das 8:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas.
O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
Havendo recurso, a Comissão Permanente de Licitações apreciará os mesmos e caso
não reconsidere sua posição, caberá à autoridade máxima competente, o Prefeito
Municipal, a decisão em grau final.
A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento mediante
publicação em Jornal de circulação no município e região.
Não serão conhecidas as impugnações e recursos apresentados fora do prazo legal,
subscrito por representante não habilitado legalmente, ou não identificado no processo
para responder pelo proponente.
15 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
O simples fato da participação na Licitação importa em irrevogável adesão da Licitante
aos termos deste Edital, pelo que se obriga sob as sanções, ao integral cumprimento
de sua proposta.
A empresa vencedora do certame será responsável por quaisquer danos materiais e
ambientais que venham a ocorrer em virtude dos serviços realizados, bem como
assumirá integral responsabilidade pelos danos que causar a licitante ou a terceiros,
por si ou por seus representantes na execução dos serviços contratados, isentando o
poder público CONTRATANTE de qualquer responsabilização.
[Digite texto]
Praça dos Três Poderes S/Nº - Centro – CEP 13580-000 Fone/Fax: (16) 3355.9900 CNPJ 45.355.914/0001-03
e-mail: compras@ribeiraobonito.sp.gov.br www.ribeiraobonito.sp.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO-SP
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Será, ainda, de responsabilidade da proponente vencedora: obrigações decorrentes
de acidente do trabalho ocorridos na execução dos serviços contratados, uso indevido
de patentes registradas; as resultantes de caso fortuito e por qualquer causa, pela
destruição ou danificação da obra em construção até a definitiva aceitação da mesma;
pelas indenizações que possam vir a serem devidas a terceiros por fatos oriundos dos
serviços contratados, ainda que ocorridos na via pública; bem como pelas obrigações
trabalhistas e encargos sociais decorrentes da execução da obra, com o seguro de
acidentes de seus operários ou empregados, bem como a quitação das exigências
municipais, estaduais ou federais.
O Município não se responsabilizará por qualquer pertence da licitante vencedora
colocados nos locais onde serão executados os serviços.
O licitante poderá rejeitar as propostas em caso de não preenchimento correto das
condições e especificações constantes nesse Edital.
Poderá o presente certame ser revogado, anulado ou realizada a contratação do
objeto licitado no todo ou em parte, nas hipóteses previstas no art. 49 da Lei 8.666/93
e alterações posteriores.
A CONTRATANTE se reserva ao direito de paralisar ou suspender a qualquer tempo a
execução da obra, mediante pagamento único exclusivo dos trabalhos já executados e
a aquisição por ajuste entre as partes interessadas dos materiais existentes no local
da obra e a ela destinados.
Na contagem de prazos, excluir-se-á o dia de início e computar-se-á o de vencimento
salvo se neste dia não houver expediente, caso em que se prorrogará até o dia útil
subsequente.
As dúvidas e os casos omissos serão solucionados pela Comissão Permanente de
Licitações, situada no endereço constante do preâmbulo deste edital, com base nas
[Digite texto]
Praça dos Três Poderes S/Nº - Centro – CEP 13580-000 Fone/Fax: (16) 3355.9900 CNPJ 45.355.914/0001-03
e-mail: compras@ribeiraobonito.sp.gov.br www.ribeiraobonito.sp.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO-SP
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Os pedidos de questionamentos elaborados pelas empresas participantes do presente
certame serão recebidos pela Comissão Permanente de Licitações no endereço
constante do preâmbulo deste Edital.
Ribeirão Bonito - SP, 11 de dezembro de 2013.
WILSON FORTE JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
[Digite texto]
Praça dos Três Poderes S/Nº - Centro – CEP 13580-000 Fone/Fax: (16) 3355.9900 CNPJ 45.355.914/0001-03
e-mail: compras@ribeiraobonito.sp.gov.br www.ribeiraobonito.sp.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO-SP
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
CARTA CONTRATO DESTINADO À AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO NA
INFRAESTRUTURA DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO DO MUNICÍPIO DE
RIBEIRÃO BONITO-SP, VISANDO O ATENDIMENTO DE NORMAS PARA
REALIZAÇÃO DE EVENTOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA
ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E PROJETO ANEXOS
AO PRESENTE CERTAME, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO-SP E ..................
Pelo presente instrumento de Contrato Administrativo destinado à aquisição e
instalação de equipamentos de proteção e combate a incêndio na infraestrutura do
Centro Esportivo Comunitário do Município de Ribeirão Bonito-SP, visando o
atendimento de normas para realização de eventos, conforme memorial descritivo,
planilha orçamentária e cronograma físico financeiro e projeto anexos ao presente
certame, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO, pessoa
jurídica de direito público, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 45.355.914/0001-03,
com sede na Praça dos Três Poderes, em Ribeirão Bonito/SP, neste ato representado
por seu Prefeito Municipal, o Sr. ............, brasileiro, casado, portador da cédula de
identidade RG n.º ....... e do CPF sob n.º ....., residente e domiciliado na Rua ......., n.º
......, ......., nesta cidade de ........., denominado simplesmente CONTRATANTE
e..............., inscrita no CNPJ nº ........, Inscrição Estadual nº ........, com sede na .........
no Município de ......., Estado de .............., neste ato representada pelo Sr(a).
................. portador da cédula de identidade RG sob nº ..........., inscrito no CPF/MF
sob nº ......, residente e domiciliado na ........, nº ....., na cidade de ......., Estado de
........., têm entre si justo e contratado as condições que nas Cláusulas adiante
seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
[Digite texto]
Praça dos Três Poderes S/Nº - Centro – CEP 13580-000 Fone/Fax: (16) 3355.9900 CNPJ 45.355.914/0001-03
e-mail: compras@ribeiraobonito.sp.gov.br www.ribeiraobonito.sp.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO-SP
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Em decorrência da adjudicação que lhe foi feita no processo licitatório, modalidade
Convite nº .........., a CONTRATADA compromete-se a executar os serviços descritos
no objeto do presente certame licitatório.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
A CONTRATADA dará início aos serviços contratados a partir da emissão da ordem
de serviços, expedida pelo Departamento de Obras e Engenharia do Município,
vigorando pelo período de 90 (noventa) dias de acordo com o cronograma físico-
financeiro, podendo ser prorrogado conforme as necessidades da Municipalidade e
término dos serviços, de acordo com o disposto no artigo 57, inciso II, da Lei nº
8.666/93 e alterações.
O Departamento de Obras e Engenharia da CONTRATANTE será o responsável pelo
acompanhamento e fiscalização dos serviços, com competência para rejeitá-los, no
todo ou em parte, caso não estejam sendo executados de acordo com as condições
contratuais e a qualidade mínima exigida.
O Departamento encarregado promoverá o recebimento dos serviços mediante termo
assinado pelas partes, no qual fiquem demonstradas, resumidamente, as principais
ocorrências verificadas, no período mensal auferido, para fins do disposto no capítulo
seguinte.
Todos os materiais a serem empregados deverão ser de primeira qualidade, obedecer
às especificações da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas do projeto e
serem aprovados pela fiscalização antes de sua utilização. Na ocorrência devidamente
comprovada da impossibilidade de se adquirir e empregar um material especificado
deverá ser solicitada sua substituição, a juízo da fiscalização que analisará sua
qualidade, resistência, aspecto e preço.
[Digite texto]
Praça dos Três Poderes S/Nº - Centro – CEP 13580-000 Fone/Fax: (16) 3355.9900 CNPJ 45.355.914/0001-03
e-mail: compras@ribeiraobonito.sp.gov.br www.ribeiraobonito.sp.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO-SP
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
É de responsabilidade da CONTRATADA substituir na execução da obra qualquer
material impugnado no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a partir do
recebimento da impugnação.
A mão de obra a ser empregada na execução da obra será de inteira responsabilidade
da CONTRATADA, devendo ainda, ser de primeira qualidade, de modo a se observar
acabamentos esmerados e de inteiro acordo com o projeto.
A CONTRATANTE se reserva ao direito de, em qualquer ocasião, fazer alterações no
projeto que impliquem na redução ou aumento do volume dos serviços, baseando-se,
para tanto, na relação dos preços unitários básicos e em quantidades levantadas pela
fiscalização que poderão resultar até um total de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
contratual da obra.
As exigências e a função da fiscalização não eximem a CONTRATADA das
responsabilidades assumidas na execução dos serviços.
A CONTRATADA deverá indicar o engenheiro responsável pela obra por ocasião da
assinatura do contrato, fornecendo à fiscalização o currículo do profissional e a ART
(Anotação de Registro Técnico) de responsabilidade de execução.
O engenheiro responsável pela execução deverá ter autoridade para atuar em nome
da CONTRATADA e receber as instruções e decisões da Fiscalização.
A eventual substituição do engenheiro responsável deverá ser comunicada com
devida antecedência à CONTRATANTE e dependerá de concordância desta.
A CONTRATADA deverá fornecer a pedido da fiscalização, a qualquer momento,
todas as informações relativas à execução da obra, sem que tal atitude implique em
responsabilidade da fiscalização sobre a ação da mesma.
[Digite texto]
Praça dos Três Poderes S/Nº - Centro – CEP 13580-000 Fone/Fax: (16) 3355.9900 CNPJ 45.355.914/0001-03
e-mail: compras@ribeiraobonito.sp.gov.br www.ribeiraobonito.sp.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO-SP
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Caberá à CONTRATADA fornecer e conservar, pelo período que for necessário,
equipamentos mecânicos e ferramental adequado e contratar mão-de-obra idônea, de
modo a reunir permanentemente em serviço uma equipe homogênea e suficiente de
operários, mestres, empregados e engenheiros que possam assegurar o progresso
satisfatório às obras.
A responsabilidade pelo fornecimento em tempo hábil dos materiais será da
CONTRATADA, em decorrência do que não poderá a mesma solicitar prorrogações
de prazo e nem justificar retardamento na conclusão da obra pelo fornecimento
deficiente de materiais.
Cabe à CONTRATADA providenciar e manter em bom estado a sinalização do local
da obra, conforme normas técnicas vigentes sobre a matéria.
A CONTRATANTE terá plena autoridade para suspender, por meios amigáveis ou não
os serviços, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente, por motivos
técnicos, disciplinares, de segurança ou outros.
Havendo atraso ou antecipação na execução da obra, por culpa ou iniciativa da
CONTRATADA, a se verificar através de comparação entre o faturamento previsto no
Cronograma Físico-Financeiro vigente e o real, serão medidos os serviços
executados, ficando a cargo da fiscalização a sua liberação.
Quando concedida prorrogação de prazo, os serviços serão medidos com base no
Cronograma Físico-Financeiro atualizado.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO CONTRATADO
Pela integral execução do presente ajuste, a CONTRATADA receberá o valor
consignado, totalizando ao final das obrigações a
importância global de R$ ..........................
[Digite texto]
Praça dos Três Poderes S/Nº - Centro – CEP 13580-000 Fone/Fax: (16) 3355.9900 CNPJ 45.355.914/0001-03
e-mail: compras@ribeiraobonito.sp.gov.br www.ribeiraobonito.sp.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO-SP
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO
O pagamento dos serviços prestados pela CONTRATADA será efetuado conforme
medição realizada e devidamente atestada pelo responsável pelo Departamento de
Obras e Engenharia do Município, mediante documento fiscal, atestado por preposto
da Contratante, devidamente credenciado a fazê-lo.
Para os fins desta cláusula, a CONTRATADA deverá encaminhar nota fiscal ou fatura
acompanhada no competente termo de recebimento de serviços.
CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO CONTRATUAL
A duração do presente termo será de 90 (noventa) dias, contados da expedição da
ordem de serviço, sendo que o prazo de execução do contrato poderá ser prorrogado,
observado o limite de 60 (sessenta) meses, mediante acordo entre as partes por meio
de termo aditivo, precedido da comprovação da presença dos requisitos legais para a
hipótese prevista, contido na Lei de Licitações e Contratos, nº 8.666/93 e alterações
posteriores, em seu artigo 57, inciso II.
CLÁUSULA SEXTA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários na execução dos serviços, até
o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial da carta contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO CRÉDITO
As despesas decorrentes desta contratação correrão à conta de dotação orçamentária
consignada no orçamento vigente:
02.06.02 – Diretoria do Turismo, Esporte e Cultura
27.812.0033.1121.0000 Projeto – Obras e Aquis. Perm. Para Esportivo Comunitário Ficha 290
Fonte do Recurso 01 (Próprio)
4.4.90.51 – Obras e Instalações
02.02.11 – Praças e Jardins 15.452.0042.1020.0000 – Obras em Praças e Jardins
[Digite texto]
Praça dos Três Poderes S/Nº - Centro – CEP 13580-000 Fone/Fax: (16) 3355.9900 CNPJ 45.355.914/0001-03
e-mail: compras@ribeiraobonito.sp.gov.br www.ribeiraobonito.sp.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO-SP
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Ficha 98 Fonte do Recurso 01 (Próprio)
4.4.90.51 – Obras e Instalações
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO
A rescisão contratual poderá ocorrer:
Unilateralmente, por ato escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos
incisos I, XII e XVII do artigo 78, da Lei Federal n° 8.666/93.
Amigavelmente por acordo entre as partes, mediante autorização fundamentada da
autoridade competente, desde que haja conveniência para a
CONTRATANTE.
Judicialmente, nos termos da legislação em vigor.
Incorrendo culpa da CONTRATADA em caso de rescisão com base nos incisos XII a
XVII do artigo citado no item anterior, será aquela ressarcida dos prejuízos
regularmente comprovados.
CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES
O licitante que incorrer nas responsabilidades previstas nos artigos
81 (caput), 86 e 87 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores estarão
sujeitos às aplicações das sanções previstas nos mesmos, bem como as abaixo
descritas:
Multas pecuniárias, mas seguintes proporções:
De 30% (trinta por cento) sobre o valor global da proposta;
Moratória de 0,2 % (dois décimos por cento) por dia de atraso na execução dos
serviços, calculada sobre o valor global da proposta.
[Digite texto]
Praça dos Três Poderes S/Nº - Centro – CEP 13580-000 Fone/Fax: (16) 3355.9900 CNPJ 45.355.914/0001-03
e-mail: compras@ribeiraobonito.sp.gov.br www.ribeiraobonito.sp.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO-SP
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Além das multas, o licitante que apresentar documentação falsa, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal,
poderão, garantida a prévia defesa, ser aplicadas as seguintes sanções legais:
Advertência;
Suspensão temporária do direito de participar de procedimentos licitatórios realizados
pela Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito e impedimento de contratar com a
Administração, pelo período máximo de (05) anos;
Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública em
todas suas esferas, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade.
A Empresa vencedora terá seu contrato cancelado quando:
Descumprir qualquer das condições do mesmo;
Diante de interesse público;
Por onerosidade excessiva;
Caso fortuito ou força maior. Para o processamento do cancelamento do contrato, deverá a Empresa ser
comunicada da irregularidade, garantindo à mesma o prazo para apresentação de
defesa, correspondente a 05 (cinco) dias úteis, ou regularização da situação.
Após, será encaminhado o contrato juntamente com o informativo da irregularidade e
defesa ao Prefeito Municipal, que lavrará despacho a respeito.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA VINCULAÇÃO
[Digite texto]
Praça dos Três Poderes S/Nº - Centro – CEP 13580-000 Fone/Fax: (16) 3355.9900 CNPJ 45.355.914/0001-03
e-mail: compras@ribeiraobonito.sp.gov.br www.ribeiraobonito.sp.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO-SP
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
O cumprimento deste contrato está vinculado aos termos do Edital de Convite n° ........
e à proposta da CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS
A empresa vencedora do certame será responsável por quaisquer danos materiais e
ambientais que venham a ocorrer em virtude dos serviços realizados, bem como
assumirá integral responsabilidade pelos danos que causar a licitante ou a terceiros,
por si ou por seus representantes, na execução dos serviços contratados, isentando o
poder público CONTRATANTE de qualquer responsabilização.
Serão, ainda, de responsabilidade da proponente vencedora: obrigações decorrentes
de acidente do trabalho ocorridos na execução dos serviços contratados; uso indevido
de patentes registradas; as resultantes de caso fortuito e por qualquer causa, pela
destruição ou danificação da obra em construção, até a definitiva aceitação da mesma;
pelas indenizações que possam vir a serem devidas a terceiros por fatos oriundos dos
serviços contratados, ainda que ocorridos na via pública; bem como pelas obrigações
trabalhistas e encargos sociais decorrentes da execução da obra, com o seguro de
acidentes de seus operários ou empregados, bem como, a quitação das exigências
municipais, estaduais ou federais.
O Município não se responsabilizará por qualquer pertence da licitante vencedora
colocados nos locais onde serão executados os serviços.
O licitante poderá rejeitar as propostas em caso de não preenchimento correto das
condições e especificações constantes nesse Edital.
Poderá o presente certame ser revogado, anulado ou realizada a contratação do
objeto licitado no todo ou em parte, nas hipóteses previstas no art. 49 da Lei 8.666/93
e alterações posteriores.
A CONTRATANTE se reserva ao direito de paralisar ou suspender, a qualquer tempo,
a execução da obra, mediante pagamento único exclusivo dos trabalhos já executados
[Digite texto]
Praça dos Três Poderes S/Nº - Centro – CEP 13580-000 Fone/Fax: (16) 3355.9900 CNPJ 45.355.914/0001-03
e-mail: compras@ribeiraobonito.sp.gov.br www.ribeiraobonito.sp.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO-SP
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
e a aquisição por ajuste entre as partes interessadas, dos materiais existentes no local
da obra e a ela destinados.
Na contagem de prazos, excluir-se-á o dia de início e computar-se-á o de vencimento
salvo se neste dia não houver expediente, caso em que se prorrogará até o dia útil
subsequente.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de Ribeirão Bonito, Estado de São Paulo, com
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir dúvidas ou
questões oriundas do presente contrato, que não puderem ser resolvidas pelas partes.
E, por estarem as partes justas e contratadas, firmam a presente carta contrato em 02
(duas) vias de igual teor e forma, para um único efeito, na presença de duas
testemunhas abaixo assinadas.
Ribeirão Bonito - SP, ................
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO
WILSON FORTE JÚNIOR
CONTRATANTE
..........................
CONTRATADA
[Digite texto]
Praça dos Três Poderes S/Nº - Centro – CEP 13580-000 Fone/Fax: (16) 3355.9900 CNPJ 45.355.914/0001-03
e-mail: compras@ribeiraobonito.sp.gov.br www.ribeiraobonito.sp.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO-SP
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
TESTEMUNHAS
ANEXO I
DECLARAÇÃO
____________________, inscrita no CPNJ sob o nº____________, sediada na ________________, declara, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, consoante o que se estabeleceu no artigo 1º da Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não possui em seu quadro de empregados, menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como em qualquer trabalho, menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.
[Digite texto]
Praça dos Três Poderes S/Nº - Centro – CEP 13580-000 Fone/Fax: (16) 3355.9900 CNPJ 45.355.914/0001-03
e-mail: compras@ribeiraobonito.sp.gov.br www.ribeiraobonito.sp.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO-SP
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Ribeirão Bonito-SP, ........................
Assinatura Representante Legal da Empresa
ANEXO II
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE
A proponente abaixo assinada, participante da licitação em epígrafe, por seu representante credenciado, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei nº 8.666/93 que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. Ribeirão Bonito-SP, ...............................
[Digite texto]
Praça dos Três Poderes S/Nº - Centro – CEP 13580-000 Fone/Fax: (16) 3355.9900 CNPJ 45.355.914/0001-03
e-mail: compras@ribeiraobonito.sp.gov.br www.ribeiraobonito.sp.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO-SP
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Assinatura Representante Legal da Empresa
ANEXO III
DECLARAÇÃO
A proponente abaixo assinada, participante da licitação em epígrafe, por seu
representante credenciado, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei,
declara que efetuou visita prévia ao local onde realizará os serviços e que não foram
observados erros, omissões ou discrepâncias nas peças que compõem o Edital.
[Digite texto]
Praça dos Três Poderes S/Nº - Centro – CEP 13580-000 Fone/Fax: (16) 3355.9900 CNPJ 45.355.914/0001-03
e-mail: compras@ribeiraobonito.sp.gov.br www.ribeiraobonito.sp.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO-SP
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. Ribeirão Bonito-SP, ...............................
Assinatura Representante Legal da Empresa
Visto do Responsável- Departamento de Obras e Engenharia
Recommended