View
215
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS DO SUAÇUÍ ESTADO DE MINAS GERAIS
BRUNO RENATO SANTOS VIEIRA
WBS CONTRUÇÕES
ELIAS RIBEIRO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
~ 1 ~
CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA
CONTRATO Nº 37/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 171/2015
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 52/2015
TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2015
Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para execução de obra de
complementação da quadra da “Escola Municipal d’Anunciação Pyramo”,
localizada na zona urbana do Município de São Brás do Suaçuí.
Contrato de execução de obra de construção civil que entre si celebram, de
um lado o Município de São Brás do Suaçuí, Pessoa Jurídica de Direito Público
Interno, por sua Prefeitura, sediada na Avenida Doutor Aprígio Ribeiro de Oliveira, nº
150 - centro - São Brás do Suaçuí, MG, CEP: 35.495-000, inscrita no CNPJ sob o nº
20.356.754/0001-96, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Senhor Elias
Ribeiro de Souza, doravante denominado CONTRATANTE e de outro a empresa
INDÚSTRIA DE FERRO ALUMÍNIO VIEIRA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME,
Pessoa Jurídica que atua no ramo de serralheria e indústria, comércio de artefatos
de ferro, aço e alumínio, sem tratamento químico e construção de edifícios, inscrita
no CNPJ sob o nº 05.062.904/0001-65, com sede na cidade de Belo Horizonte, no
estado de Minas Gerais, estabelecida na Rua Caldas da Rainha, nº 740, bairro São
Francisco, CEP 31.255-180, representada neste ato por seu sócio Bruno Renato
Santos Vieira, portador do documento de identidade nº MG-6.704.837 e do CPF nº
053.495.416-25, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente
contrato de execução de obra, que se rege pelas seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES E DO
FUNDAMENTO LEGAL
1.1- A celebração deste contrato se dá em conformidade com o processo
administrativo nº 171/2015, processo licitatório nº 52/2015, na modalidade Tomada
de Preços nº 06/2015 e de acordo com a Lei 8.666/93 e suas alterações.
1.2- Integra este Contrato, independentemente de transcrição, o Edital de Tomada
de Preços nº 06/2015 com os seus Anexos.
1.3- Faz parte também deste contrato a Proposta de Preços apresentada pelo
Contratado que consta dos autos do Processo Administrativo nº 0171/2015,
Processo Licitatório nº 52/2015, na modalidade Tomada de Preços nº 06/2015, a
qual configura anexo único do termo contratual.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS DO SUAÇUÍ ESTADO DE MINAS GERAIS
BRUNO RENATO SANTOS VIEIRA
WBS CONTRUÇÕES
ELIAS RIBEIRO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
~ 2 ~
2.1- O presente contrato será executado de forma indireta em regime de empreitada
integral.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO:
3.1- Constitui objeto da presente licitação a execução de obra de engenharia,
consistente na execução de obra de complementação da quadra da Escola
Municipal “Amélia d’Anunciação Pyramo”, localizada na Rua Francisco de Assis, nº
122, no centro do Município de São Brás do Suaçuí/MG, conforme as especificações
a seguir:
3.1.1- a obra compreende: as instalações iniciais; a padronização dos degraus da
escada; o reparo da arquibancada; a construção de rede de drenagem da quadra; a
construção de depósito de materiais esportivos; o fechamento lateral da varanda do
vestiário; e a construção de cobertura da arquibancada em estrutura metálica.
3.1.2 - INSTALAÇÔES INICIAIS
3.1.2.1 - Barracão de obra: Será construído um barracão de obras para
armazenagem de ferramentas com área de 7,50 m².
3.1.3 - ESCADA
3.1.3.1 - Escada: No local existe uma escada com medidas de piso e espelho fora do
padrão, para melhorar sua funcionalidade, haverá correção das medidas através de
demolição e enchimento com concreto, dessa maneira a escada ficará com 17
degraus com piso de 30 cm e altura de 18,35 cm.
3.1.3.2 – Corrimão: Em toda extensão da escada será colocado corrimão simples em
tubo galvanizado D = 1 ½” sendo 5,50 metros fixados em alvenaria e 4,50 metros
fixados em piso.
3.1.4 - REPARO DA ARQUIBANCADA
3.1.4.1 – Reboco: Haverá reboco com argamassa 1:7 de cimento e areia em toda a
extensão dos espelhos da arquibancada.
3.1.4.2 – Pintura: Toda a área da arquibancada (pisos e espelhos) será pintada com
tinta acrílica própria para pintura de piso de quadras com cor a definir.
3.1.5 - DRENAGEM DA QUADRA
3.1.5.1 – Retirada calçamento: No local existe calçamento em bloquete que deverá
ser retirado e reassentado após o término da construção da drenagem.
3.1.5.2 – Rede de drenagem: Haverá uma rede de drenagem em torno da quadra
(conforme projeto) que totalizará 65 metros de rede com tudo de D=300 mm de
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS DO SUAÇUÍ ESTADO DE MINAS GERAIS
BRUNO RENATO SANTOS VIEIRA
WBS CONTRUÇÕES
ELIAS RIBEIRO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
~ 3 ~
concreto. Para o assentamento do tudo, será necessária escavação das valas e
reaterro compactado após o término do serviço.
3.1.5.3 – Caixas de passagens e bocas de lobo: Serão feitas um total de 8 caixas de
alvenaria de 60 x 60 x 60 cm, sendo 6 com tampa de grelha que terá função de
coleta das águas de chuva vindas da cobertura através de tubos coletores existentes
e do solo próximo a quadra. As outras 2 caixas, será de tampa de concreto e terá
função de caixa de passagem para mudança do sentido da rede.
3.1.6 - CONSTRUÇÃO DO DEPÓSITO
3.1.6.1 - Haverá construção de um depósito de materiais esportivos com dimensão
de 2,90 x 2,75 x 2,95 x 2,75 m com pé direito de 2,80 m, construído de alvenaria em
tijolo cerâmico e laje maciça.
3.1.6.2 – Escavação – Haverá escavação no local para a execução da fundação que
serão compostas por blocos e viga baldrame de 0,2 m x 0,4 m.
3.1.6.3- Estrutura: Haverá concreto de FCK de 25 Mpa nos blocos, nas vigas
baldrames e vigas superiores (0,2 m x 0,4 m), serão quatro pilares 0,2 m x 0,2 m, a
forma será em tábuas de pinho com escoramento. A laje de cobertura será maciça
com 8 cm de espessura com concreto de 20 Mpa.
3.1.6.4 - Alvenaria: A alvenaria será de tijolo cerâmico furado com espessura de 15
cm a ser revestido. Em uma das paredes, já existe um muro de concreto com altura
de 2,10 m, que deverá receber mais 0,7 m de alvenaria em tijolo cerâmico furado
com espessura de 15 cm para que atinja o pé direito de 2,80m.
3.1.6.5 – Revestimento: Nas paredes haverá chapisco com argamassa de traço 1:3
de cimento e areia e reboco com argamassa de traço 1:7 de cimento e areia.
3.1.6.6 - Piso – Será executado piso em concreto FCK 9 Mpa com espessura de 10
cm.
3.1.6.7– Contra piso: Haverá contra piso de traço 1:3 com 3 cm de espessura e
assentado um piso cerâmico PEI 5 de 30 x 30 com argamassa pré-fabricada em
todo o cômodo, haverá rodapé do mesmo material com 10 cm de altura.
3.1.6.8 - Pintura: Após o chapisco e reboco haverá uma mão de selador em toda a
extensão da parede, logo após será feita duas demão de tinta acrílica de cor a
definir.
3.1.6.9 – Esquadrias: Haverá 2 portas no cômodo, uma na frente para acesso
principal, e outra na lateral para acesso ao corredor entre quadra e muro existente.
As duas terão dimensão de 1,00 x 2,10 m e ferro em chapa tipo lambri e receberá
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS DO SUAÇUÍ ESTADO DE MINAS GERAIS
BRUNO RENATO SANTOS VIEIRA
WBS CONTRUÇÕES
ELIAS RIBEIRO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
~ 4 ~
pintura óleo/esmalte em duas demãos. A janela será de ferro e metalom com chapa
e grade no padrão sedes com 1,54 m² (1,10 x 1,20) que também será pintada com
tinta óleo/esmalte em duas demãos com cor a definir.
3.1.6.10 – Elétrica: A elétrica do cômodo contará com um ponto de luz,
acompanhado por uma luminária chanfrada com duas lâmpadas de 16w ou 20w, um
ponto de interruptor que ficará próximo a porta.
3.1.7 – FECHAMENTO VARANDA
3.1.7.1 - Alvenaria: Haverá fechamento em alvenaria do vão entre os vestiários e a
quadra nas duas extremidades, sendo uma delas apenas complementação do
deposito a construir.
3.1.7.2 – Revestimento: Essa alvenaria será chapiscada, rebocada e pintada com
pintura acrílica em duas demãos com cor a definir.
3.1.7.3 – Portão: o portão de acesso à varanda será em ferro de chapa tipo lambri
com dimensão de 1,50 x 2,10 m e será pintada com tinta óleo/esmalte em duas
demãos com cor a definir.
3.1.8 – COBERTURA ARQUIBANCADA
3.1.8.1 – Fundação: a fundação será em blocos de concreto Fck=20Mpa com
dimensão de 0,50 x 0,50 x 1,20 m.
3.1.8.2 – Cobertura: A cobertura será em estrutura metálica em arco, suas ligações
serão soldadas e todos os perfis metálicos deverão ser do tipo aço estrutural ASTM
A-36, conforme projeto arquitetônico parte integrante do processo. Todos os perfis
metálicos, após limpeza, deverão receber pintura prime anticorrosão, em duas
demãos, e pintura de acabamento. A cobertura será em forma de arco, com a
utilização de telhas de aço galvanizada ondulada de 0,5 mm de espessura, com
pintura eletrostática, na cobertura.
3.1.8.3 – Drenagem cobertura: Será construído um muro com altura de 0,80 m, rente
à parede existente, do degrau superior da arquibancada, em bloco de concreto de
20 cm, em cima desta alvenaria deverá ser feita uma laje de concreto Fck = 20 Mpa
com espessura de 6 cm acompanhado com uma borda também em concreto de 15
cm que servirá de calha para encaminhamento das águas de chuva da cobertura.
3.1.8.4 – Instalações Elétricas: As instalações elétricas serão feitas em fiação de
cobre, com revestimento anti-chama, sendo a distribuição aparente através de eletro
dutos. As luminárias deverão possuir proteção para as lâmpadas. A fixação dos
eletro dutos e luminárias deverão garantir segurança e correto alinhamento.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS DO SUAÇUÍ ESTADO DE MINAS GERAIS
BRUNO RENATO SANTOS VIEIRA
WBS CONTRUÇÕES
ELIAS RIBEIRO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
~ 5 ~
CLÁUSULA QUARTA – DOS SUBSÍDIOS PARA INTERPRETAÇÃO DO
PRESENTE CONTRATO
4.1- Aplica-se na interpretação do presente contrato as disposições do Edital da
Tomada de Preços nº 06/2015 e as disposições contidas na Lei 8.666, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações sobre qualquer outra norma, aplicando-se ainda,
em caso de omissão no Edital e na Lei Nacional de Licitações as disposições
contidas nas normas que regem os contratos públicos e em última instância, as
disposições constantes do Código Civil.
CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1- As despesas com a execução do presente contrato correrão por conta da
seguinte dotação orçamentária, constantes da Lei nº 1.215, de 21 de outubro de
2015, quais sejam:
02.007.002.12.361.0211.1.028 – Construção, Ampliações e reformas nas escolas.
Elemento de despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.
Fonte 100 – Recursos Ordinários
CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA E DO ADITAMENTO DO CONTRATO
6.1- O prazo de vigência deste contrato tem início na data da sua assinatura e
término na data de 09 de agosto de 2016, podendo ter seu prazo estendido por meio
de termo aditivo, desde que devidamente autorizado pela Administração Municipal.
6.2- Conforme disposto no subitem anterior, o prazo de vigência deste contrato é de
180(cento e oitenta) dias, iniciando-se em 12(doze) de fevereiro de 2016 e findando-
se em 09 de agosto de 2016.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR
7.1- O VALOR GLOBAL do presente contrato é de R$ 58.359,05 (Cinquenta e oito
mil trezentos e cinquenta e nove reais e cinco centavos), correspondente à execução
da obra de complementação da quadra da Escola Municipal “Amélia d’Anunciação
Pyramo”, localizada na Rua Francisco de Assis, nº 122, no Centro do Município de
São Brás do Suaçuí/MG.
7.2- No valor deste Contrato estão inclusas as despesas referentes à execução da
obra objeto deste contrato, a qual compreende: as instalações iniciais; a
padronização dos degraus da escada; o reparo da arquibancada; a construção de
rede de drenagem da quadra; a construção de depósito de materiais esportivos; o
fechamento lateral da varanda do vestiário; e a construção de cobertura da
arquibancada em estrutura metálica. Compreende também limpeza, desmontagem
do canteiro de obra, quando for o caso, utilização de materiais e/ou equipamentos
e/ou ferramentas, mão de obra, transporte, hospedagem, alimentação, encargos
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS DO SUAÇUÍ ESTADO DE MINAS GERAIS
BRUNO RENATO SANTOS VIEIRA
WBS CONTRUÇÕES
ELIAS RIBEIRO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
~ 6 ~
sociais, seguros, tributos e todos os demais custos diretos e indiretos necessários à
prestação de tais serviços.
7.3- O valor - por item – de toda a obra licitada vincula-se à proposta de preços da
Contratada, constante nos autos da Tomada de preços nº 06/2015, conforme
planilha de custos e cronograma físico-financeiro apresentado pela Contratada,
servindo também para fins de fiscalização e acompanhamento da obra.
CLÁUSULA OITAVA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
8.1- A execução do Contrato será feita diretamente à Secretaria Municipal de
Educação.
8.2- A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão
pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, em especial as
disposições da Lei 8.666/93, aplicando-se, supletivamente, os princípios da Teoria
Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da
Lei nº 8.666/93 combinado com o inciso XII, do artigo 55 do mesmo diploma legal.
8.3- A ausência ou omissão da fiscalização do Contratante não eximirá a Contratada
das responsabilidades previstas neste contrato.
8.4- A Contratada poderá subcontratar outra empresa para a execução parcial ou total
do objeto deste contrato, sendo de total responsabilidade da Contratada a prestação
dos serviços conforme as exigências do objeto ora contratado.
CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES, DO LOCAL DE ENTREGA E DO PRAZO
PARA EXECUÇÃO DO OBJETO.
9.1- Os serviços serão executados sob a responsabilidade exclusiva da licitante
adjudicatária, que deverá atender às normas expedidas pelos órgãos que
regulamentam as suas atividades.
9.2- A obra objeto desta licitação será executada na Rua Francisco de Assis, nº 122,
no Centro deste Município.
9.3- Conforme previsto no cronograma físico–financeiro, a obra será executada em
duas etapas, sendo o prazo máximo para execução da obra de SEIS meses, sendo
tal prazo tido como parâmetro, podendo, entretanto, ser realizado em prazo superior
ou inferior, desde que justificada tal necessidade e autorizado tal pedido
previamente pela Administração Pública.
CLÁUSULA DÉCIMA - DOS PROCEDIMENTOS PARA A EXECUÇÃO DA OBRA
10.1- O Setor de Compras do CONTRATANTE, durante a vigência deste contrato,
expedirá a Autorização de Serviços que será entregue à CONTRATADA para iniciar
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS DO SUAÇUÍ ESTADO DE MINAS GERAIS
BRUNO RENATO SANTOS VIEIRA
WBS CONTRUÇÕES
ELIAS RIBEIRO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
~ 7 ~
a execução da obra, obedecidas as disposições no edital da Tomada de Preços
06/2015.
10.2- A Autorização de Serviços, a Nota de Empenho e as Notas de Sub-empenhos
são os documentos hábeis para aperfeiçoar o presente CONTRATO e conterão:
a) o objeto e suas especificações;
b) o valor total da proposta a ser pago em decorrência da obra a ser
executada, no caso da nota de empenho e o valor total de cada etapa da obra a ser
pago em decorrência dos serviços prestados, no caso da nota de sub-empenhos;
c) o prazo de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega dos
serviços;
d) o prazo de pagamento.
10.3- Não será admitida a prestação de serviços pela CONTRATADA sem prévia
emissão da Nota de Empenho e da Autorização de Serviços.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS PRAZOS PARA RETIRADA DE
DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
11.1- A CONTRATADA terá os seguintes prazos:
I – 2 (dois) dias úteis para retirada da Nota de Empenho e da respectiva
Autorização de Serviço, contadas da assinatura do respectivo contrato;
II – 2 (dois) dias úteis para iniciar a execução da obra, contados do
recebimento dos documentos acima citados;
III - 6 (seis) meses para concluir toda a obra, compreendendo a execução de
todos os serviços e de todas as etapas previstas na planilha orçamentária e no
cronograma físico-financeiro, sendo admitida prorrogação, desde que devidamente
motivada;
IV – até 20 (vinte) dias úteis para desmontar todo o canteiro de obra (quando
for o caso), montado no local da obra, após a conclusão de todo o objeto ora licitado,
estando tal prazo compreendido dentro dos 06 (seis) meses acima mencionados.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO
OBJETO
12.1- Os serviços – referentes a cada etapa da obra - serão recebidos por Comissão
ou representante devidamente designado pelo Prefeito Municipal, provisoriamente,
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS DO SUAÇUÍ ESTADO DE MINAS GERAIS
BRUNO RENATO SANTOS VIEIRA
WBS CONTRUÇÕES
ELIAS RIBEIRO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
~ 8 ~
no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados da data de emissão da nota fiscal por parte
da Contratada.
12.2- Por ocasião da entrega, será lavrado termo circunstanciado, do qual constará o
nome, o cargo, a assinatura e o número da identidade do servidor público municipal
responsável pelo recebimento.
12.3- Constatadas irregularidades nos serviços, a Administração poderá:
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-los no todo ou em parte,
determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das
penalidades cabíveis;
b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
12.4- Nas hipóteses de substituição ou complementação, a Contratada deverá fazê-
las em conformidade com a indicação da Administração, no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas, contadas da notificação por escrito, sem alteração no preço.
12.5- O recebimento definitivo dos serviços dar-se-á no prazo de 5 (cinco) dias úteis
após o recebimento provisório, uma vez verificadas as perfeitas condições dos
serviços executados, mediante emissão de Laudo de Vistoria e Medição firmado e
assinado pelo servidor ou pela comissão indicada pela Administração Municipal e
executadas as possíveis substituições ou complementações, quando for o caso.
12.6- As notificações deverão ser sempre por escrito e poderão ser efetuadas no
momento do início da prestação dos serviços, em qualquer outro momento, ou
ainda, após a prestação de todo o serviço, antes do recebimento definitivo do objeto
deste Edital.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, DA
RETENÇÃO, DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO, DA CORREÇÃO
MONETÁRIA E DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL.
13.1- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DO REAJUSTE
13.1.1- O pagamento será efetuado, obrigatoriamente, por meio de cheques
nominais, sendo vedado qualquer pagamento em espécie.
13.1.2 – O pagamento será feito diretamente pela Prefeitura Municipal por meio de
depósito a ser efetuado na conta bancária de titularidade do Licitante Contratado
indicada pela mesma, logo após a emissão do boletim de medição pelo Contratante
referente à respectiva etapa executada.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS DO SUAÇUÍ ESTADO DE MINAS GERAIS
BRUNO RENATO SANTOS VIEIRA
WBS CONTRUÇÕES
ELIAS RIBEIRO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
~ 9 ~
13.1.3- O pagamento será efetuado em duas parcelas, vencíveis em até 15 dias,
após a expedição do documento fiscal, o qual será emitido depois de expedida a
medição e declarada a aprovação de cada etapa da obra, respeitadas as condições
e os percentuais estabelecidos no Cronograma físico-financeiro.
13.1.4- O pagamento somente será efetuado após a emissão do documento fiscal
competente, desde que de acordo com as condições acima descritas.
13.1.5- Os boletins de medição e o Laudo de vistoria e fiscalização serão emitidos
por Comissão Especial, por servidor público municipal designado pela Prefeitura
Municipal de São Brás do Suaçuí ou ainda por Profissional habilitado contratado
pela Prefeitura Municipal Licitante, que emitirá parecer circunstanciado de que a fase
da obra executada atende as especificações técnicas e o cronograma físico-
financeiro.
13.1.6- A Contratada deverá emitir um documento fiscal para cada etapa da obra
executada para efetuação do respectivo pagamento.
13.1.7- Além do documento fiscal, a Contratada, até a finalização da primeira etapa,
deverá apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART relativa à obra,
comprovando a sua quitação junto ao CREA-MG.
13.1.8- Em caso de irregularidade na emissão do documento fiscal, o pagamento
ocorrerá somente após a regularização da documentação.
13.1.9- Se o documento fiscal apresentar incorreções ele será devolvido à
Contratante e o pagamento será feito somente após o saneamento das incorreções.
13.1.10- Por ocasião do pagamento, deverá a Contratada apresentar, em cada ato,
as Certidões Negativas referentes ao INSS, à Justiça do Trabalho e ao FGTS, sendo
que a não apresentação implicará na retenção do pagamento até que seja
regularizada a situação da empresa perante os órgãos competentes.
13.1.11- Constatadas irregularidades na prestação dos serviços, o pagamento ficará
sobrestado até que sejam apuradas as responsabilidades pelas irregularidades, sem
prejuízo das penalidades cabíveis.
13.1.12- Por força da Lei Federal 8.880, de 27 de maio de 1.994, os preços poderão
ser reajustados após a vigência contratual de 12 (doze) meses.
13.1.13- Conforme Lei Federal 8.666/93, os preços poderão ser reajustados para
restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, desde que preenchidos os
requisitos legais.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS DO SUAÇUÍ ESTADO DE MINAS GERAIS
BRUNO RENATO SANTOS VIEIRA
WBS CONTRUÇÕES
ELIAS RIBEIRO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
~ 10 ~
13.2- DA RETENÇÃO
13.2.1- No momento do pagamento, serão feitas as retenções impostas pela
legislação vigente.
13.3- DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
13.3.1- Os pagamentos serão dispendidos de forma parcelada, de acordo com o
prazo e as condições previstas no subitem 13.1.
13.4- DA CORREÇÃO MONETÁRIA
13.4.1- As faturas pagas com atraso sofrerão correção monetária de acordo com o
Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, divulgado pelo IBGE, ou outro
índice que vier a substituí-lo, a partir do trigésimo dia de atraso.
13.5- DA EMISSÃO DO DOCUMENTO FISCAL
13.5.1- Os documentos fiscais deverão ser emitidos em conformidade com as
condições elencadas no subitem 13.1 deste edital.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO
ECONÔMICO FINANCEIRO
14.1- Por força da Lei Federal 8.880 de 27 de maio de 1.994, os preços poderão ser
reajustados após a vigência contratual de 12 (doze) meses.
14.2- Conforme Lei Federal 8.666/93, os preços poderão ser reajustados para
restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, desde que preenchidos os
requisitos legais.
14.3- Conforme disposto no subitem anterior, os valores do presente contrato
poderão ser reajustados visando manter o equilíbrio econômico-financeiro contratual
de acordo com o aumento dos mesmos, a ser comprovado por meio de planilha de
custos do item a ser reajustado, comprovado por documentos que possibilitem
reconhecimento do aumento, sendo que, para todos os efeitos legais, deverá ser
formalizado um termo aditivo a este contrato no qual se atualizará os referidos
valores.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS PENALIDADES
15.1- DO CONTRATANTE
15.1.1- O atraso no pagamento devido pelo Município sujeitá-lo-á,
independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, ao
pagamento dos valores devidos acrescidos de correção monetária de acordo com o
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS DO SUAÇUÍ ESTADO DE MINAS GERAIS
BRUNO RENATO SANTOS VIEIRA
WBS CONTRUÇÕES
ELIAS RIBEIRO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
~ 11 ~
Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, divulgado pelo IBGE, ou outro
índice que vier a substituí-lo, a partir do trigésimo dia de atraso.
15.2 – DA CONTRATADA
15.2.1- Pela inexecução total ou parcial do objeto pela Contratada, a Administração
poderá aplicar-lhe as seguintes sanções, garantida a prévia defesa:
15.2.1.1- Advertência;
15.2.1.2- Multa, conforme a seguir:
15.2.1.2.1- 0,3% (zero vírgula três por cento) incidente sobre o valor global do
contrato em caso de atraso no início da obra, por dia de atraso;
15.2.1.2.2- 10% (dez por cento) incidente sobre o valor global do contrato em caso
de ocorrência de atraso superior a 20 dias contados a partir da emissão da ordem de
serviço para início da obra;
15.2.1.2.3- 30% (trinta por cento) incidente sobre o valor global do contrato em caso
de rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93;
15.2.1.2.4- o valor da multa aplicada à licitante contratada, respeitado o princípio do
contraditório e da ampla defesa, deverá ser depositado no prazo máximo de 10 (dez)
dias, após o recebimento da notificação, na forma definida pela legislação, em favor
do Município de São Brás do Suaçuí, ficando a licitante contratada obrigada a
comprovar o pagamento mediante a apresentação da cópia do recibo do depósito
efetuado;
15.2.1.2.5- decorrido o prazo de 10 (dez) dias para recolhimento da multa, o débito
será acrescido de 1% (um por cento) de juros de mora por mês ou fração, inclusive
referente ao mês da quitação do débito, limitado o pagamento com atraso em até 60
(sessenta) dias após a data da notificação, após o qual, o débito poderá ser cobrado
judicialmente;
15.2.1.2.6- o valor das multas aplicadas será descontado dos pagamentos devidos
pelo Município à Contratada bem como da garantia oferecida;
15.2.1.2.7- todas as multas poderão ser aplicadas cumulativamente na ocorrência
das hipóteses que permitam a sua aplicação;
15.2.1.2.8- se a multa aplicada for superior ao total dos pagamentos eventualmente
devidos, a licitante contratada responderá pela sua diferença, podendo esta ser
cobrada judicialmente.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS DO SUAÇUÍ ESTADO DE MINAS GERAIS
BRUNO RENATO SANTOS VIEIRA
WBS CONTRUÇÕES
ELIAS RIBEIRO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
~ 12 ~
15.2.1.2.9- as multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a
licitante contratada de ser acionada judicialmente para responder pela
responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto ao Município, decorrentes
das infrações cometidas;
15.2.1.3- suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Prefeitura Municipal por prazo de até 02 (dois) anos.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
16.1- A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme
disposto nos artigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93.
16.2- A rescisão deste contrato poderá ser:
16.2.1- por ato unilateral da Prefeitura Municipal;
16.2.2- amigavelmente, por acordo entre as partes;
16.2.3- por determinação judicial.
16.3- A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente.
16.4. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
17.1- A Prefeitura Municipal reserva-se o direito de reduzir ou acrescer a qualquer
tempo o quantitativo específico dos serviços a fim de melhor adaptá-la às
necessidades que surgirem.
17.2- A CONTRATADA se obriga a aceitar os acréscimos e supressões previstas no
artigo 65, parágrafo 1º da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, nas mesmas condições
da proposta adjudicada.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICIDADE DO CONTRATO
18.1- A Contratante terá o prazo legal para promover a publicidade do presente
contrato após a sua assinatura.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS DO SUAÇUÍ ESTADO DE MINAS GERAIS
BRUNO RENATO SANTOS VIEIRA
WBS CONTRUÇÕES
ELIAS RIBEIRO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
~ 13 ~
19.1- Durante a sua vigência este contrato será acompanhado por servidor ou
comissão devidamente autorizado para tal, representando o CONTRATANTE.
19.2- O representante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas
com a execução deste contrato, determinando o que for necessário à regularização
das faltas ou defeitos observados.
19.3- As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante
deverão ser solicitadas à autoridade competente do Contratante, em tempo hábil para
a adoção das medidas convenientes.
19.4- Além do acompanhamento e da fiscalização, o gestor deste contrato designado
pelo Contratante poderá, ainda, sustar qualquer execução que esteja em desacordo
com o especificado, sempre que essa medida se tornar necessária.
19.5- Não obstante a Contratada seja a única responsável pela execução deste
contrato, o Contratante reserva a si o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a
plenitude dessas responsabilidades, exercer a mais ampla e completa fiscalização
sobre a execução do objeto contratual, diretamente ou por prepostos designados.
19.6- A atuação da fiscalização não exime a licitante contratada de sua total e
exclusiva responsabilidade sobre a qualidade e conformidade dos serviços
executados.
19.7- A decisão tomada pela fiscalização deverá ser comunicada à licitante contratada
de forma escrita e oficial.
19.8- Para realização do seu trabalho, o servidor ou a comissão poderá utilizar de
profissionais cedidos ou não pela Administração Pública.
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
20.1- São obrigações da CONTRATADA:
20.1.1- cumprir fielmente o contrato, de modo que no prazo estabelecido a obra seja
entregue inteiramente concluída e acabada, em perfeitas condições técnicas de uso;
20.1.2- cumprir todas as exigências da Lei e Normas de Segurança e Higiene do
Trabalho, fornecendo adequado equipamento de proteção individual (EPI) a todos
que trabalharem ou, por qualquer motivo, permanecerem na obra;
20.1.3- fornecer as ferramentas, material, equipamentos e maquinários apropriados
ao uso a que se destinam, em perfeitas condições de uso, além de mão-de-obra
especializada e comum para a execução, supervisão e administração das obras;
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS DO SUAÇUÍ ESTADO DE MINAS GERAIS
BRUNO RENATO SANTOS VIEIRA
WBS CONTRUÇÕES
ELIAS RIBEIRO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
~ 14 ~
20.1.4- arcar com todas as despesas inerentes à manutenção de pessoal ligado à
execução da obra, quais sejam sociais ou trabalhistas, além da remuneração,
transporte, alimentação, hospedagem e seguro contra acidente de trabalho,
responsabilidade civil por danos contra terceiros.
20.1.5- responsabilizar-se integralmente pelas obrigações sociais, trabalhistas e
previdenciárias do pessoal utilizado na execução da obra;
20.1.6- fornecer as guias de INSS e FGTS averbadas dos empregados que
prestarem serviços durante o prazo contratual;
20.1.7- fornecer as instalações necessárias para a utilização dos equipamentos e
para o pessoal que estiver a serviço do canteiro de obras;
20.1.8- manter no canteiro de obras, um livro para anotações diárias (Diário de
Obra), inclusive no que diz respeito a informações passadas à Prefeitura Municipal
licitante, quanto a quaisquer fatos, atos ou circunstâncias que possam atrasar ou
impedir a conclusão do objeto dentro do prazo previsto;
20.1.9- reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir no todo ou em parte os
serviços que comprovadamente não atenderem ou estiverem em desacordo com as
especificações técnicas vigentes;
20.1.10- remover as instalações provisórias da obra, no prazo máximo de 20 (vinte)
dias úteis, contados do término da obra;
20.1.11- fornecer todos os materiais a serem empregados na obra e arcar com todos
os custos decorrentes da aquisição dos mesmos;
20.1.12- cuidar para que todos os materiais sejam da melhor qualidade e obedeçam
às especificações e normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;
20.1.13- participar a Administração a ocorrência de qualquer fato e condição do
fornecimento que possa atrasar ou impedir a consequente entrega da obra,
sugerindo as medidas para corrigir a situação;
20.1.14- se responsabilizar pela qualidade dos serviços prestados prestando
garantia desses serviços pelo prazo legal, previsto no art. 618, do Código Civil
Brasileiro;
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS DO SUAÇUÍ ESTADO DE MINAS GERAIS
BRUNO RENATO SANTOS VIEIRA
WBS CONTRUÇÕES
ELIAS RIBEIRO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
~ 15 ~
20.1.15- propiciar o acesso da fiscalização da Administração ao local onde será
executada a obra, para verificação do efetivo cumprimento das condições
pactuadas.
20.1.16- prestar manutenção dos serviços prestados, durante o período de garantia,
da seguinte forma:
20.1.16.1- iniciar o atendimento em, no máximo, 48 (quarenta e oito) horas, contados
da comunicação do defeito pela Administração, se outro prazo não for concedido;
20.1.16.2- concluir os serviços de manutenção no prazo determinado pela
Administração;
20.1.17- manter um encarregado geral em período integral, visando à administração
da obra.
20.1.18 - corrigir ou refazer os serviços e substituir os materiais não aprovados pela
fiscalização da Administração, caso os mesmos não atendam às especificações
técnicas.
20.1.19- responsabilizar-se por quaisquer danos ao patrimônio do Município e/ou de
terceiros.
20.1.20- comunicar a conclusão da obra por escrito à fiscalização da Administração,
para que se possa proceder à vistoria do que foi executado, com vistas à sua
aceitação provisória.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
21.1- São obrigações da CONTRATANTE:
21.1.1- efetuar os pagamentos avençados nas datas e valores previstos neste edital;
21.1.2- acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento da execução da obra;
21.1.3- indicar o local onde a Contratada deverá executar a obra e prestar os
serviços necessários para tanto;
21.1.4- permitir que os empregados da licitante contratada tenham acesso ao local
de execução dos serviços;
21.1.5- notificar, por escrito, à licitante contratada, a ocorrência de eventuais
imperfeições no curso de execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS DO SUAÇUÍ ESTADO DE MINAS GERAIS
BRUNO RENATO SANTOS VIEIRA
WBS CONTRUÇÕES
ELIAS RIBEIRO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
~ 16 ~
21.1.6- fornecer atestados de capacidade técnica, quando solicitado, desde que
atendidas as obrigações contratuais;
21.1.7- solicitar à Contratada, quando preciso, quaisquer outras providências para a
realização de tais serviços.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA CONFORMAÇÃO COM A LEI
22.1- Cabe à Contratada observar a legislação que regula o tipo de serviço ora
contratado, em especial as leis que dispõem sobre os tributos, as contribuições, as
relações de trabalho do seu pessoal, os direitos à propriedade intelectual e os direitos
autorais.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
23.1- Se a contratada deixar de prestar ou não prestar os trabalhos tangentes à obra
ora licitada no prazo estipulado, sem que tenha solicitado prorrogação de prazo
mediante justificativa, por escrito, e aceita pela Administração Municipal, poderão ser
convocadas as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-la em
igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, podendo
optar a Prefeitura Municipal por revogar a licitação, nos termos do art. 64, § 2º da Lei
Federal 8.666/93, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
23.2- A licitante adjudicatária que, convocada dentro do prazo de validade da sua
proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação
falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto,
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com o
Município de São Brás do Suaçuí e será descredenciada no cadastro de
fornecedores pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas
neste Edital e no contrato e das demais cominações legais.
23.3- Os materiais e serviços a serem utilizados e aplicados na obra deverão ser de
primeira qualidade ou qualidade superior, o que será verificado por profissional
indicado pela Prefeitura Municipal e pela Comissão designada pela Prefeitura
Municipal.
23.4- A Contratada poderá subcontratar os serviços de cada item, assumindo por
isso todas as responsabilidades e riscos decorrentes da subcontratação, não
cabendo à Administração Municipal efetuar qualquer pagamento em favor da
subcontratada.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS DO SUAÇUÍ ESTADO DE MINAS GERAIS
BRUNO RENATO SANTOS VIEIRA
WBS CONTRUÇÕES
ELIAS RIBEIRO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
~ 17 ~
23.5- A Contratada é responsável solidariamente por todos os danos pessoais e/ou
materiais causados pela Subcontratada a terceiros e/ou à Administração Municipal
inclusive os decorrentes de encargos sociais e trabalhistas.
23.6- O cumprimento das condições exigidas na Planilha Orçamentária de Custos
do Edital vinculado a este Termo poderá ser fiscalizado por servidor designado ou
por comissão instituída pelo Poder Executivo Municipal.
23.7- Para realização do seu trabalho, o servidor ou a comissão poderá utilizar de
profissionais cedidos ou não pela Administração Pública.
23.8- O Adjudicatário, no momento da contratação, deverá prestar garantia do
cumprimento integral do contrato no valor de 5% (cinco por cento) do valor global do
contrato, nas condições estipuladas no edital vinculado a este termo.
23.9- No momento da assinatura do contrato, a Contratada deverá indicar o
Responsável Técnico para acompanhar a execução da obra bem como o
cumprimento das demais condições estipuladas no contrato, apresentando para
tanto o documento de identidade do preposto, a carteira do CREA e a carta de
preposição ou documento de procuração.
23.10- O preposto ou procurador deverá acompanhar toda a obra, durante as fases
de execução da mesma.
23.11- Em se tratando de sócio da empresa, bastará a apresentação do documento
de identidade.
23.12- A participação na licitação de Tomada de Preços 06/2015 e a assinatura
deste termo implicam em aceitação integral e irrestrita dos seus termos.
23.13- A Contratada é responsável por todos os danos pessoais e/ou materiais
causados pela mesma a terceiros e/ou à Administração Municipal, inclusive os
decorrentes de encargos sociais e trabalhistas.
23.14- A Contratada fica obrigada a cumprir a Autorização de Serviço, não se
admitindo a procrastinação da prestação dos serviços a que título for, salvo casos
fortuitos ou de força maior que independam da sua vontade.
23.15- A recusa da Contratada em retirar a nota de empenho e a autorização de
serviço, no prazo estabelecido neste termo caracterizará inexecução total e
acarretará a aplicação de multas previstas no Contrato, sem prejuízo das demais
sanções.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS DO SUAÇUÍ ESTADO DE MINAS GERAIS
BRUNO RENATO SANTOS VIEIRA
WBS CONTRUÇÕES
ELIAS RIBEIRO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
~ 18 ~
23.16- No valor deste contrato estão incluídas todas as despesas diretas ou indiretas
que possam incidir sobre a prestação dos serviços.
23.17 - A atuação da fiscalização não exime a licitante contratada de sua total e
exclusiva responsabilidade sobre a qualidade e conformidade da obra executada.
23.18- O local onde será executada a obra objeto desta licitação será liberado pela
Prefeitura Municipal a partir da data de assinatura do contrato.
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DO FORO
24.1- As partes elegem o Foro da Comarca de Entre Rios de Minas - MG para dirimir
quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato, com renúncia a qualquer outro,
por mais especial que seja.
E por estarem justos e contratados, à vista das testemunhas, as partes
assinam o presente instrumento, em três vias de igual teor e forma, para que
produza todos os efeitos legais.
São Brás do Suaçuí/MG, 12 de fevereiro de 2016.
________________________ _____________________________ Elias Ribeiro de Souza Bruno Renato Santos Vieira Prefeito Municipal WBS Construções.
TESTEMUNHAS: ______________________________ Nome: Antônio Mendes da Silva CPF: 245.219.906-06
__________________________________ Nome: Vicentina Sebatiana de Magalhães RG: M- 7.326.272
Recommended