docx.14.17לביצוע עבודות שדרוג והחלפת מדי מים מכרז

יואבהמועצה האזורית

14 /2017מכרז פומבי מס'

פניה לקבלת הצעות:

-ביצוע עבודות שדרוג והחלפת מדי מים ל תחום שיפוט המועצה מערכת "קריאה מרחוק" ב

המכרז()חוברת מסמכי המכרז הכלליים וחוזה

2017אוקטובר

2

נספח א'

יואבהמועצה האזורית 7981601צומת ראם, ד.נ שקמים מיקוד

8500759-08, פקס': 8500707-08טל:

14 /2017מכרז פומבי מס'

פומבי לביצוע עבודות שידרוג והחלפת מדי מים הודעה ותנאי מכרז תחום שיפוט המועצה מערכת "קריאה מרחוק" ב -

10:00, בשעה 07/11/17', בתאריך גיום -( )חובהישיבת הבהרות מועד

משרדי המועצה( בתהיה ישיבת הבהרות )

16:30, בשעה 21/11/17', בתאריך גיום :המועד האחרון להגשת הצעות

17:15, בשעה 21/11/17 תאריך' , ג: יום מועד פתיחת תיבת המכרזים פתיחת תיבת המכרזים()המציעים רשאים להשתתף במעמד

כללי .1

בנושא פונה בזאת לקבלת הצעות (, המזמיןו/או מועצהה - )להלןיואב מועצה האזורית ה .1.1 המכרז.

בתמורה לסך ,בשעות העבודה הרגילותהמועצה את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי .1.2 לא יוחזרו.שש"ח 3,000של

ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו, באתר האינטרנט של המועצה שכתובתו: .1.3http://www.yoav.org.il . .יש להתעדכן בתשובות הבהרה באתר

ישיבת הבהרות .2

תערך במועד ובמקום כמפורט לעיל. מטעם המועצה, ישיבת הבהרות .2.1

!חובההינה ישיבת הבהרות בהשתתפות ה .2.2

לא יהיה כשיר להגיש הצעה למכרז!ישיבה ישתתף בא נציג מטעמו למציע ש

שירותים נשוא המכרזתיאור ה .3

השירותים נשוא מכרז זה כוללות, בין היתר, את השירותים, כדלקמן: .3.1

מועצה שידרוג מערכת מדידת מים והחלפת מדי מים ב-

בחלק מדי המים 200 -כמערכת המדידה יבוצע באמצעות החלפת התקנת/שידרוג לקריאה מרחוק, כולל אלחוטית ומערכת חדשים, התקנת מדי מים מועצה ה מישובי

התקנת מערכת לקליטת נתונים, שליטה ובקרה בדבר נתוני הצריכה/תקלות ובקרת פחת היקף ישום ( מערכת המדידה - )להלןוכן התממשקות לתוכנת הבילינג של המועצה

במסמך הכל כמפורט יבוצעו בהתאם להחלטת המזמין בלבד. -המערכת ושלבי ההקמה ובהסכם. , בנספחיםבמפרט הטכניזה,

3

מדי מים 200 -, כשעונים בהרחבת כפר מנחם ובמרכז יואב מסמיהיוחלפו 2018בשנת .ע"פ המפורט בכתב הכמויות

הקבלן נדרש לספק ולהתקין מערכת מושלמת ופעילה הכוללת: מדי תכולת העבודה: ים, יחידות קצה, ציוד בקרה ותקשורת, עד וכולל מרכז בקרה. לצורך ביצוע העבודה מ

ילקחו בחשבון כל החומרים, העבודות והציוד כמתואר במפרט, בכתב הכמויות ובשרטוטים המצורפים. וכן את כל החומרים העבודות והציוד שלא מופיעים המפרט אך

ל המערכת. בדיקות יסודיות בשטח, נחוצים לצורך אספקה, התקנה והפעלה מושלמת שובמרכז הבקרה, של עמידות המערכת לדרישות המפרט. הטמעה, מתן הדרכה, מידע וגיבוי טלפוני לנציגי המזמין, הגשת תיק תכנון לביצוע, בחינות תקינות, הפעלה, הרצה,

תיעוד.

הקבלן נדרש לאיסוף כל המידע הנחוץ להתקנת אספקת שרותים הנדסיים/טכניים. המערכת ותפעולה כולל רשימה מדוייקת כתובות ומיקום של מדי המים, קריאתם

המתאימה GPSהאחרונה, וודוא שייכות לצרכנים. איכון מדי המים באמצעות מערכת , צילום קריאת מד המים שפורק, תאום לגבי GIS (ArcView)ליצוא נתונים למערכת

פורטת של התנאים הפיזיים של השטח מיקום הציוד ואופן התקנתו, בחינה מקצועית ומוהמבנים, לרבות אפשרויות ותשתיות תקשורת. שימוש ושילוב המידע מהמערכות

הקיימות/ישנות למערכת החדשה.

הקבלן נדרש לביצוע תכנון מפורט למערכת התקשורת, בדיקת איכות תקשורת. די מים, יח' התקשורת, תכנון ותאום לביצוע התקנה של כל מרכיבי המערכת כגון: מ

קצה, רכזות, ממסרים, רפיטרים, )לרבות הזנת חשמל ותקשורת(.

לרבות החלפת מדי מים, ניהול ותחזוקה שוטפת של מערכת המדידה ומדי המים , ו/או בהוראות המועצהו/או רשות המים כמתחייב לפי הנסיבות, ע"פ הוראות הדין

, יכולת קבלת דו"חות פחת שוטפים, מסירת דו"חות התראה, צריכה לרבות ע"פ צורך הכל כמפורט במפרט הטכני ובהסכם. -שוטפת וכיו"ב

לצורך הנפקת או תקופתיים אחרים, הפקת דו"חות חודשיים - הפקת דו"חות חודשיים . ו/או ע"י אחר וכן לצרכים שונים חשבונות חיוב לצרכנים ע"י המועצה

השירותים נשוא " ו/או "השירותיםיכונו יחדיו להלן: " 3ים לעיל בסעיף )השירותים הנכלל "(.המכרז

, כתבי הכמויות והמפרטים השירותים נשוא הסכם המכרז, יבוצעו ע"פ הוראות ההסכם .3.2 כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. פיםהמצורהטכניים,

ו/או המועצה ול ורהת, כפי שויתקין את מערכת המדידה ומדי המיםיספק ההמציע הזוכ .3.3ה, ע"פ מחירי הצעתו במכרז. מובהר בזאת כי למעט האמור בהסכם המכרז, עבור מי מטעמ

ויסופקמערכות ומדי המים ההאספקה וההתקנה לא תשולם תוספת מחיר כלשהי. מועצה.ה ידי-לעלכך שייקבעו יםבמועד

הטכני ובהתאם וזאת בהתאם למפרט - בלבד ותחדש ויהי ושיסופקמערכות ומדי המים ה .3.4 .להצעת המציע הזוכה

-כמפורט להלןהיה י - והתקנת המערכות )מועד מסירה( הזמן אספק .3.5

ממועד חתימת ימים 20לא יאוחר יהיה -אספקה והתקנת המערכות תחילת זמן המזמין.ההסכם עם הקבלן הזוכה ובתיאום עם

,לת העבודות.לאחר תחי ימים 45לא יאוחר מ זמן סיום הפרויקט ומועד מסירה

יספק הזוכה אחזקה שוטפת של המערכות לתקופה של שנה. - החל ממועד המסירהתחזוקה בשנה הראשונה ממועד המסירה כלולה במחיר שדרוג המערכת ולא ישולם

בגינה תשלום נוסף.

4

תחזוקה שוטפת למערכת על כל ימשיך הזוכה לספק –בתום שנה ממועד המסירה. בגין שירותי תחזוקה בתקופה כאמור ישולם שנים 5של מרכיביה לתקופה נוספת

ע"פ הצעת הזוכה.

להשתתפות במכרזסף תנאי .4

רשאים להשתתף במכרז מציעים העונים על דרישות הסף המצטברות, כדלקמן:

רשום בפנקס הקבלנים ע"פ או קבלן מטעם המציע שיתקין בפועל את מדי המים המציע .4.1בעל ניסיון לפחות 1ב 400, בסיווג 1969 –חוק רישום קבלנים לעבודות בנאיות, התשכ"ט

במהלך שלוש מדי מים בקריאה מרחוק מערכת או התקנת בביצוע עבודות שדרוג רשת מים עבור לפחות רשות מקומית / גוף ציבורי / גוף גדול אחד. -השנים האחרונות

–רישה כאמור לעיל יש לצרף להצעה להוכחת הד

או של הקבלן שיבצע את עבודות העתק של תעודת רישום קבלני של המציע .ההתקנה בפועל מטעם המציע

.המלצות / רשימת ממליצים להם ביצע המציע עבודות כנדרש בתנאי הסף

על בהתקנה המציע הינו יצרן ו/או ספק מורשה ו/או בעל רישיון הפעלה ו/או בעל ניסיון בפו .4.2ובאספקת מדי מים, לרבות מערכת מדידת מים המאפשרת קריאה מרחוק של מדי מים

והעונה לדרישות המפרט הטכני.

–להוכחת הדרישה כאמור לעיל יש לצרף להצעה

בהקשר זה -קטלוג/מפרט טכני לאפיון מערכת המדידה המוצעת על ידו במכרזכת המוצעת, כולל מדי המים ושיטת נדרשים המציעים לכלול את כל מרכיבי המער

השידור לאחור, רפיטרים )קולטים(, נתוני מרכזיה ממוחשבת, פירוט שיטת מעקב פחת המים, פירוט אפשרויות דו"חות ונתונים, כולל ניתוח סטטיסטי.

אישור בדבר היות המציע יצרן ו/או ספק מורשה ו/או בעל רישיון הפעלה ו/אוובאספקת מדי המים ומערכת המדידה המוצעת על ידו ניסיון מוכח בהתקנה

במכרז, לרבות באמצעות הסכם עם היצרן/ספק כאמור המאפשר למציע אספקה והתקנה של המערכות ומדי המים המוצעים ע"י המציע במכרז

לפיו כל המדים המוצעים על ידו הינם חדשים, המדים מכון תקנים / תו תקן אישורמבנה פולימרים )פלסטי( או פליז ועומדים בתקן ישראלי הביתיים עשויים מחומרי

.5452למי שתיה

3/4כי כל המדים הביתיים המוצעים על ידו בקוטר מכון תקנים/ תו תקן אישור צול ומעלה הינם בתקן 1, וכי מדים בקוטר 63צול הינם בעלי תקן ישראלי ת"י

. MIDאירופאי

3המים הביתיים המוצעים על ידו בקוטר " לפיו מדימכון תקנים/ תו תקן אישור/ שגם משמש כאל חוזר UFR מכילים מפחית ספיקה לא נמדדת 1ובקוטר " 4

.מחומרי מורכבים

צול )כולל( 1לפיו למדי המים המוצעים בקוטר עד מכון תקנים/ תו תקן אישור . R-315/R-50הינם בעלי יחס ספיקות טווח מדידה

המודדים אולטראסוניים או לחלופין מפרט טכני/קטלוג מוצר לפיו יצרן או אישור אלקטרומגנטיים המוצעים במסגרת המכרז יהיו ללא חלקים נעים:

לכל הקטרים. 5452בעלי תקן מי שתייה ישראלי -

5

-R-315/Rצול יהיו בעלי יחס ספיקות טווח מדידה 12ועד 1.5בקטרים: מ -

500 .

אישור לפיו קיים תקןMID ממעבדה מוסמכת לבדיקת מדי מים -למדים המוצעים . ISO – 4064 2015בהתאם לדרישות התקן הבינלאומי

המציע יצרף אישור מבדקה מוסמכת לאישור מדי מים ביחס לתקן מדי המיםהמוצעים. אישור כי לכל מדי המים והציוד המסופקים על ידו במכרז יש תקן

. 5452שתייה בדיקת מוצרים הבאים במגע עם מי

במסגרת ההצעה על המציע להפנות למסמכים הרלבנטיים שצורפו -1הערה מס' כל סעיף ותכיל את בהתייחס לההפניה תופיע להצעה לצורך הוכחת דרישות הסף.

הטקסט הבא: "ראה התייחסות לסעיף זה בהצעתנו, בעמוד/ים מס' ................. ....................."בסעיף/ים מס'

יהיה למלא את כל מסמכי המכרז כנדרש ולהעביר למועצה על המציע - 2הערה מס' של מסמכי ההצעה. ( PDFעותק קשיח ועותק סרוק )

רצופות ברשות שנתיים התוכנה המוצעת לקריאה מרחוק עובדת בפועל לפחות תקופה של .4.3יכולת התממשקות לתכנת הגביה של מקומית או גוף ציבורי או גוף אחר והיא בעלת

באחריות הספק לברר היטב את התוכנה המצויה החברה לאוטומציה. תוכנת –המועצה ות ההתממשקות של המערכת שלו לתוכנת המועצה.לבמח' הגביה של המועצה ואת יכ

להוכחת האמור יצרף הציע להצעה אישורי ממליצים / גופים אצלם הותקנה התוכנה המוצעת.

-אישור יכלול התייחסות להיבטים הבאים ה

שנים ברציפות, כולל תקופה. 3אישור לפיו התכנה עובדת כבר

אישור לפיו האפליקציה לצרכן הסופי מאפשרת לראות נתוני צריכה בחתכים בטלפון חכם. שונים ולקבל התראות

הגביה של אישור לפיו קיימת התממשקות מלאה בין התוכנה המוצעת במכרז לתוכנת .4.4באחריות הספק לברר היטב את התוכנה המצויה במח' החברה לאוטומציה רשות, תכנת ה

הגביה של המועצה ואת יכלות ההתממשקות של המערכת שלו לתוכנת המועצה.

ועליו לצרף אישור תקף לכך. ISO 9000המציע יהיה בעל אישור תו תקן .4.5

. 12.1, בסעיף ך מסמכי המכרזהמציע צירף להצעתו ערבות בנקאית כמפורט בהמש .4.6

. חובהישיבת הבהרות המציע ו/או נציג מטעמו השתתף ב .4.7

המציע יצרף למכרז הצהרה בנוסח המצורף -המציע נעדר זיקה לעובד רשות / חבר מועצה .4.8 למסמכי המכרז.

יש לצרף קבלה. -המציע/נציג מטעם המציע רכש את מסמכי המכרז .4.9

צירוף מסמכים .5

להצעתו )בנוסף למסמכי המכרז שעליו להגישם חתומים בחתימתו ולמסמכים על המציע לצרף אחרים שנדרש לצרף(, את המסמכים הבאים המפורטים להלן:

.)על תתי סעיפיו( 4מסמכים המעידים על עמידת המציע בתנאי הסף המפורטים בסעיף .5.1

6

סמך כלשהו, כל מסמכי המכרז חתומים ומאושרים ע"י המציע. נדרש אישור עו"ד / רו"ח למ .5.2 יאושר / יאומת המסמך כנדרש.

המעיד כי המציע מנהל פנקסי חשבונות ורשימות ,אישור מפקיד השומה או מרואה חשבון .5.3 פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף.-על

תעודה תקפה בדבר היות המציע עוסק מורשה לצרכי מע"מ. .5.4

פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, -אישור תקף על .5.5 .1976-תשל"ו

ניכוי מס במקור או פטור מכך.בדבר אישור .5.6

:תאגידהמציע הינו ככל ש .5.7

התאגיד וכן תמצית מרשם רשם החברות ביחס למציע, תעודת התאגדות שלון להגשת מעודכנת לתאריך של יעלה על שלושה חודשים לפני המועד האחר

ההצעות.

:במסגרת נשוא המכרז הינםכי ביצוע העבודות וההתקשרות אישור עו"ד או רו"חשמות האנשים שחתימתם , שמות המנהלים של התאגיד , סמכויות התאגיד

מחייבת את התאגיד.

:שותפותבמידה והמציע הינו .5.8

ככל שנרשמה.תעודת רישום השותפות ,

השותפות. ה שלחוז

רו"ח בדבר זכויות החתימה בשם השותפות. אישור עו"ד או

כל מסמכי המכרז. ויש להגיש את כל המסמכים הנ"ל, יחד עם הצעת המציע .5.9

!תהיה ועדת המכרזים רשאית לפסלה -הצעה שתוגש ללא המסמכים המבוקשים כאמור .5.10

מסמכים, דוגמאות והסברים .6

לעיין בכל המסמכים המהווים רשאי בטרם הגשת הצעתו למכרז, המציע המשתתף במכרז .6.1חלק בלתי נפרד מהמכרז, לראות ולבדוק כל פרט נחוץ ולקבל הסברים בקשר למכרז,

, לאחר הודעה ותיאום מראש.המועצהבמשרדי

ראה ובדק את כל פרטי המכרז, הוא מצהיר בזאת כי ,בחתמו על מסמכי המכרז ,המציע .6.2לאו( והצעתו כוללת את כל המחירים לרבות כל הנספחים לו )בין אם אלו צורפו ובין אם

ואת כל הפרטים המפורטים במכרז.

הגשת המכרז .7

ישיבת הבהרות , לרבות פרוטוקול מסמכי המכרז כלעל המציע להגיש הצעתו בצירוף .7.1 מועצה חתומים ע"י המציע.שנמסרו לו על ידי ה

הנדרשים הפרטיםבכתב הכמויות וכן את כל על המציע למלא בדיו את כל מחירי היחידות .7.2בכל מסמכי המכרז. עליו לחתום בראשי תיבות על כל דף מהמסמכים הנ"ל, וכן לחתום

במקום המיועד לכך בכל מסמכי המכרז ולציין בכתב ברור את שמו ואת כתובתו.

מסמך וידי המציע בשולי כל עמוד -חתומה עלואת הצעת המציע למכרז זה כשהיא מלאה .7.3יש להגיש ב"מעטפת -ים נוספים כנדרש במכרז וכוללת את כל מסמכי המכרז ומסמכ

ולהכניסה לתיבת המכרזים במשרדי . את הצעת המחיר יש להגיש בשני העתקים ההצעות" . 16:30בשעה 21/11/17, תאריך ג'מיום , לא יאוחר במסירה ידנית בלבדמזכירות המועצה,

7

עותק קשיח יהיה למלא את כל מסמכי המכרז כנדרש ולהעביר למועצה על המציע בנוסף, של מסמכי ההצעה )בדיסק און קי(. ( PDFועותק סרוק )

בטרם מסירת מסמכי המכרז, על המציע להחתים את מעטפת ההצעות בחותמת "נתקבל" .7.4 מאת מזכירות המועצה.

.והוי אחר שלאין לציין על מעטפת ההצעה את שמו של המציע או כל סימן זי .7.5

מהמועד האחרון שנקבע להגשת הצעות במכרז זה. ימים 90הוא תוקף ההצעה .7.6

מחירים ומדידה .8

,ההוצאות ,, החומרים, הציוד, האספקהותיכללו את כל העבוד מציעמחירי ההצעה של ה .8.1 היטלים וכו', פרט למע"מ, אלא אם צוין אחרת במסמכי המכרז.המיסים, ההרווח,

על המציע למלא את כל הסעיפים בכתב הכמויות. סעיף בכתב הכמויות שלא מולא, מחירו .8.2 יחייב את המציע.ויחשב ככלול כחלק מסיכום המחירים בכתב הכמויות י

ביחס לאופן הגשת הצעת 1תשומת לב המציעים מופנית להסברים שנכללים בנספח א' המחיר וכן ביחס לדרך ההשוואה/שקלול הצעת המחיר.

אין לנקוב במחיר –מחירי התקנת מדי מים מחירי מינימום חלק מובהר בזאת כי בנוגע למ )כולל הנחות כאלו ואחרות(הנמוך ממחיר המינימום הכלול למדי המים כאמור.

עלות מדי המים כוללת את כל הנדרש במפרט הטכני, לרבות אחריות לתקופה של שנה נוספת.

יהיו תקפים עד לסיום העבודות. ידי המציע-המחירים שיוצעו על .8.3

תשומת לב המציעים כי התמורה תשולם בתשלומים כמפורט בהסכם. .8.4

ו/או אי התאמות , שגיאותסתירות .9

המציע יוכל לקבל הבהרות לסתירות, שגיאות, אי התאמות או ספקות כלשהם, שימצא .9.1לקבלת הבהרות בכתבבקשר למובנו המדויק של כל סעיף או פרט, ובמקרה כזה, עליו לפנות

יום ראשון תאריך: וזאת עד ל 153505269735/ פקס' yosi@yoav.org.ilליוסי שיש , בדוא"ל .0505269735. יש לוודא קבלה בטלפון 12:00בשעה 12/11/2017

מי שלא יפנה לקבלת הבהרות בכתב באופן ובמועד כאמור לעיל, יהיה מנוע מלטעון טענות .9.2ת, שגיאות או אי התאמות וכיו"ב וטענות כאלה מצד מי שלא בדבר אי סבירות או אי בהירו

לא תשמענה. -נהג כאמור לעיל

דוא"ל/ בהמשתתפים במכרז ) ללכלידי המזמין -על בכתבתשלחנה שרק הבהרות והודעות .9.3ידו -חלק ממסמכי המכרז ועל המציע יהיה לצרפן חתומות עלותהוונה נהחייבתבפקס( .לא תחייבנה את המזמין באמצעות הטלפוןאו פה-בעל תנווהודעות שיינהבהרות .להצעתו

חלקית הצעה הגשתהסתייגות ואיסור .10

רשאית המועצה תהיה -יגיש הצעה שלא בהתאם לתנאי המכרז או בסטיה ממנו שמציע .10.1 לפסול את הצעתו.

הצעתו.להביא לפסילת עלולה מהוראות המכרז כל הסתייגות של המציע .10.2

8

מלאה לביצוע כל העבודות ואין הוא רשאי לחלקן.על המציע למסור הצעה .10.3

תקופת ההסכם .11

כמפורט במסמכי ההסכם שנים 6 לתקופה של ההסכם שיחתם עם המציע הזוכה הינו .11.1 (. תקופת ההסכם - )להלן

למרות האמור לעיל, המועצה תהיה רשאית להביא את ההסכם לסיומו, תוך מתן הודעה .11.2 מראש לקבלן.ימים 60מוקדמת בכתב של לפחות

עם סיום תקופת ההסכם הקבועה בהסכם, תישאר מערכת מדידת המים, לרבות מדי המים, .11.3מרכזיה ותוכנת מחשב לניהול עצמאי בבעלות המועצה. המועצה תהא רשאית לדרוש מהקבלן שירות תחזוקה, גיבוי ותקינות למערכת הנ"ל בעלות החודשית שנקבעה ע"י הקבלן

בהצעתו במכרז.

בטחונות .12

ערבות בנקאית להצעה

ועצהערוכה לטובת המלהצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית יצרףכל משתתף במכרז .12.1למסמכי 1'הבנוסח דוגמת הנוסח המצורף כנספח ש"ח, 10,000בסך של ,לפרעון ע"פ דרישה

)להלן: עם ההצעה במכרזהערבות תהיה חלק בלתי נפרד מההצעה ויש להגישה .המכרז "(.ית להצעההערבות הבנקא"

מועצה בידי ה הרשות. 28/02/18עד ליום לפחות ,תהיה בתוקףהערבות הבנקאית להצעה .12.2חודשים נוספים והמציע יהיה חייב במקרה כזה, 3לדרוש הארכת תוקף כל ערבות למשך

.מועצהתוקף הערבות הבנקאית להצעה, בהתאם להוראות האת להאריך

המועצה תקבל ערבות גם בנוסח אחר, ובלבד שהערבות תהא אוטונומית, בלתי מותנית, .12.3 לפירעון מיידי לפי דרישה כאשר סכום הערבות ותוקפה יעמדו בהוראות הנקובות לעיל.

ימים מיום 7תוך המכרז תקבלה והוא לא יחתום על יתר חוזההמשתתף במכרז שהצעתו .12.4הערבות הבנקאית להצעה מזמין לחלט את מלוא סכוםה, רשאי המזמיןידי -ידרש לכך עליש

למציע אחר. ותהעבודביצוע ולמסור את

. תפסל ולא תובא לדיון -למען הסר ספק, הצעה שלא תצורף לה ערבות בנקאית כאמור .12.5

ערבות ביצוע

- אוטונומית ,ערבות בנקאיתלמזמין הזוכה המציע, ימציא המכרז החתימה על חוזהבעת .12.6של בסכום כספי ,, צמודה למדד המחירים לצרכןמועצהלטובת הערוכה בלתי מותנית,

וזאת להבטחת מילוי התחייבויות -, בהתאם לנוסח שיומצא לו ע"י המועצה "חש 10,000 .מכרזבהמציע הזוכה

תמורה .13

הסכם המצורף כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.בהתאם לקבוע בבתשלומים, התמורה תשולם

ביטוח .14

יהיה לקיים, על חשבונו, בכל תקופת החוזה, פוליסת ביטוח כמפורט הזוכהעל המציע .14.1, בעלת רישיון ידי המציע הזוכה באמצעות חברת ביטוח מוכרת-יערכו עליבחוזה. הביטוחים

כתנאי לחתימת החוזה. מועצהימסר ליובעלת מוניטין ועותק מהם בישראל

9

נספח לנוסח בהתאם ,את אישור המבטחמועצה החתימה על החוזה ימציא הקבלן ל תבשע .14.2 .'(ד)נספח אישור הביטוח

מובהר בזאת כי למועצה יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו בנוסח אישור .14.3'( בכפוף לאישור שינויים אלה ע"י יועץ הביטוח של המועצה. דעריכת ביטוחים )נספח

למועצה שיקול דעת בלעדי שלא להסכים לשינויים כלשהם בנוסח האישור הנ"ל מובהר, כיובמקרה כזה הזוכה מחויב לנוסח המדויק שצורף למסמכי המכרז ואי המצאתו חתום לידי המועצה כנדרש, יהווה הפרה יסודית של התחייבויות הזוכה כלפי המועצה ועלול לגרום

ה / ערבות ביצוע ומסירת העבודות לאחר. לביטול זכיה / הסכם, חילוט ערבות ההצע

אמות מידה לקביעת ההצעה הזוכה .15

בשלב ראשון תערך בדיקה של עמידת המציעים בדרישות הסף המפורטות לעיל. הצעה שלא .15.1אין באמור כדי לגרוע מסמכות המועצה / ועדת תעמוד בדרישות הסף, לא תובא לדיון. המכרזים, להורות על השלמת מסמכים.

-עות הכשרות יבחנו בהתאם לאמות המידה כמפורט להלןההצ .15.2

60% -הצעת מחיר .

40% -איכות ההצעה.

הזולה ביותר תקבל ציון הכשרה הציון יקבע על פי ההצעה נקודות(: 60ההצעה הכספית ) .15.3. יתר ההצעות הכשרות יקבלו ניקוד יחסי בהתאמה להצעה הכשרה זולה ביותר, (60מרבי )

:על פי הנוסחה

המחיר הנמוך ביותר שהוצע X 60 --------------------------------ניקוד כספי =

המחיר שהציע המציע

כמפורט להלן: נקודות( 40ציוד המוצע )מציע וההאיכות הטכנית של ה .15.4

נקודות. 18 -התרשמות מניסיון המציע

יעשה ע"פ בחינת שביעות רצון משירותי המציע. יש להציג את ניסיון המציע במתן ברציפות. המועצה תהיה רשאית לפנות שנתייםמערכת עובדת לפחות –השירותים

לממליצים הרשומים בהצעה/ ממליצים נוספים ואף לבחון את ניסיונה עם המציע, ב ניסיון שלילי שלה או של ככל שקיים. המועצה תהיה רשאית להוריד ניקוד עק

גופים אחרים עם המציע.

2 -)לחץ מים וכו'..( יכולת קריאת חישנים חישנים והצגתם במערכת הניהול נקודות.

יש לצרף מפרט טכני וקטלוג מוצר.

ינתן ניקוד מלא. במידה ואין –במידה ומערכת הניהול מאפשרת קריאת חיישנים ניקוד לסעיף זה. אפשרות קריאת חיישנים לא ינתן

שנים 6מדי מים המוצעים יהיו בעלי אחריות מלאה של הספק לתקופת העולה על–

יש לציין את תקופת האחריות המלאה )ספק( הניתנת למדים המוצעים.

נקודות. 6 -שנות אחריות 12שנים ועד 8תקופה של מעל

10

" כמויות מים קדימה , בעלי אפשרות לקריאת ומעלה 2במדי מים אזוריים בקטרים נקודות. 4 - ( וניתוח הקריאות במערכת הניהול DMAואחורה )

יש לצרף מפרט טכני וקטלוג מוצר.

ינתן ניקוד מלא. במידה ואין אפשרות -ככל שקיימת אפשרות לקריאה כאמור לא ינתן ניקוד לסעיף זה. ה כאמור קריא

נקודות. 4 - ללא חלקים נעיםהמוצעים מדי מים

יש לצרף מפרט טכני וקטלוג מוצר.

יש חלקים ינתן ניקוד מלא. במידה ו -ככל שהמדים המוצעים ללא חלקים נעים לא ינתן ניקוד לסעיף זה. נעים

נקודות. 4 -המוצעים עשויים מחומרים מורכבים )פלסטיק( מדי מים

יש לצרף מפרט טכני וקטלוג מוצר.

ינתן ניקוד מלא. -ככל שהמדים המוצעים עשויים מחומרים מורכבים )פלסטיק( לא ינתן ניקוד לסעיף זה. עשוי מחומר אחר במידה ו

הטמעת תקן אבטחת מידעISO 27001 נקודות. 2 -בתוכנת הקר"מ

.הכולל התייחסות לתו תקן קיים בתוכנה יש לצרף מפרט טכני וקטלוג מוצר

ינתן מלוא הניקוד. לא קיים תקן כאמור לא ינתן ניקוד –ככל שקיים תקן כאמור לסעיף זה.

, ההצעה הטובה ביותר תהא ההצעה הכשרה שעמדה במלוא ולהלן בכפוף לאמור לעיל .15.5 לה הוא הטוב ביותר. שוקלל שניקוד המדרישות המכרז, אשר ה

קיבלו ניקוד משוקלל הטוב מובהר בזאת כי היה ויהיו שתי הצעות כשרות או יותר, אשר .15.6המחיר יקבע הזוכה בעל הצעת המחיר הזולה מבין ההצעות. במידה וגם –ביותר וזהה

רשאית המועצה לערוך ביניהם התמחרות ו/או התמחרויות נוספות בדרך -שלהם היה שווה .כאמור צעת מחיר שהינה הזולה ביותר מבין ההצעותכפי שתמצא לנכון, עד לקבלת ה

למרות האמור לעיל, מובהר בזאת כי ככל ששתי הצעות או יותר קיבלו תוצאה משוקללת .15.7זהה שהיא התוצאה הטובה ביותר, ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תיבחר

תצהיר. ההצעה האמורה כזוכה במכרז, ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ו

יצרף להצעתו אישור רו"ח כמפורט להלן וכן תצהיר של -מציע שהינו עסק בשליטת אישה מחזיקה בשליטת העסק.

-לעניין סעיף זה

עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או יחד –"עסק בשליטת אישה" ( 2)-( ו1אות פסקאות )עם נשים אחרות, היכולת לכוון את פעילותו, ובלבד שהתקיימו הור

של ההגדרה אישור;

אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים –"אישור" אף אחד מאלה:

הוא אינו קרוב )בן זוג, אח, הורה, -( אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה 1) של המחזיקה בשליטה; צאצא, ובן זוג של אח, הורה או צאצא(

11

אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה; -( אם שליש מהדירקטורים אינם נשים 2)

נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, לבד או יחד עם נשים אחרות, –"מחזיקה בשליטה" מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק; 50%-במישרין או בעקיפין, בלמעלה מ

משנה למנהל כללי, סגן למנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, וכל מנהל כללי, –"נושא משרה" ממלא תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה;

חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא הוצאו –"עסק" לציבור על פי תשקיף, או שותפות הרשומה בישראל;

נה, ולבצע את כל העבודה או חלק הרשות בידי המועצה לקבל את ההצעה כולה או חלק ממ .15.8 ממנה, גם בעצמה ו/או בכל דרך שתמצא לנכון.

אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הטובה ביותר או הצעה כלשהי אחרת. .15.9

כושר הביצוע, של המציע, ,בין היתר, הידע המקצועי ,ילקחו בחשבוןמועצה ישיקולי הב .15.10ות דומים והעדר תביעות או הפסקות בסדר גודל ומה שירותים קודמיםסיונו בילרבות נ

אחרים, לרבות מוסדות ציבור, רשויות מקומיות וגופים אחרים. עבודה מטעם מזמינים

המועצה תהיה רשאית להתחשב בניסיון, ותק ויכולת של המציע ובהתייחסות של מוסדות .15.11 ציבוריים, רשויות מקומיות ו/או גופים אחרים למציע.

לא ביצעו בעבר הם או קבלני המשנה מטעמם רשאית לדחות הצעות מציעים אשר מועצהה .15.12או לשביעות רצונם של אחרים, או שכישוריהם אינם רצון המזמיןעבודתם, לשביעות את

להנחת דעתה. - שירותיםמספיקים לביצוע ה

בשל או תנאיה ,מחירה בשל סבירה בלתי שהיא בהצעה כלל להתחשב לא רשאית המועצה .15.13מונע המועצה שלדעת באופן ,המכרז שבמסמכי לנתונים או לדרישות התייחסות וסרח

.כנדרש ההצעה הערכת

אי הגשת הצעת מחיר ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות .15.14ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים, ובין במכתב לוואי או בכל דרך -ביחס אליהם, בין על

עלול לגרום לפסילת ההצעה.אחרת,

בבדיקת ההצעות והמציעים יהיו המועצה ו/או כל מי מטעמה רשאים לערוך למציעים או .15.15לכל חלק מהם, כפי שימצאו לנכון, כל בדיקה, כפי שימצאו לנכון. כל אחד מהמציעים ישתף פעולה עם המועצה ומי מטעמה בבדיקות כאמור, ככל שתבקש לערוך בדיקות. לא שיתף

יע פעולה כנדרש וכאמור לעיל, תהיה המועצה רשאית, מטעם זה בלבד, לפסול את המצ ההצעה.

עוד רשאית המועצה, בכל שלב שהוא, לבקש מאת המציעים כי ימציאו כל מסמך ו/או מידע .15.16ו/או נתון ו/או הבהרה, הדרושים, לדעת המועצה ו/או מי מטעמה, להערכת ההצעות, לרבות

ל מסמכים שנדרשו כתנאי סף במכרז זה.פניה להשלמת מסמכים, כול

שונות .16

תקופת ביצוע העבודות על פי מכרז זה הינה כמפורט במסמכי המכרז. .16.1

, המועצה תהיה רשאית להגדיל את היקף העבודות נשוא הסכם בכפוף להוראות כל דין .16.2 .המכרז

בהצעת המציע אין לכלול מס ערך מוסף, זולת במקום המיועד לכך. .16.3

12

תחולנה על המציע. -צעה וההשתתפות המציע במכרז הוצאות הגשת הה .16.4

יפר או/ו ממנה חלק מכל או בו מהצעתו הזוכה, יחזור במכרז, לרבות שמשתתף במקרה .16.5

יעמוד לא או למלא או יסרב/ו החוזים תנאי או/ו המכרז תנאי פי על מהתחייבויותיו אחת פי זה לפעול על כגון במקרה זכאית המועצה להצעה, תהא בהתאם התחייבויותיו במילוי

כלשהו, 'ג צד כל במכרז, או אחר משתתף כל עם התקשרות המוחלט, לרבות דעתה שיקוללטובתה, כולה המכרז ערבות את לחלט רשאית המועצה תהא לנכון. כן ככל שתמצא

של הבלעדי דעתה שיקול פי על שייקבע זקיפה סדר פי מוסכמים מראש, על כפיצויים המועצה ולמשתתפי של והמוחלט הגמור ייחשב לקניינה המכרז ערבות וסכום המועצה

או/ו המועצה כנגד שהוא וסוג מכל מין טענה או/ו דרישה או/ו תביעה כל תהיה לא המכרז המועצה של מזכויותיה לפגוע, בזכות או לגרוע לעיל, כדי באמור כך. אין בגין מטעמה מי

דין. כל פי על או/ו זה מכרז פי על

בהצעה עיון זכות קיימת, הדין להוראות בהתאם כי המשתתפים לידיעת בזאת מובא .16.6 המסמכים מהם בהצעתם לציין המציעים על. מקצועיים/ מסחריים לסודות בכפוף, הזוכה

שלא מבקשים הם אותם, שקיימים ככל, מקצועיים/ מסחריים סודות המהווים נתונים / של וכתובתו שמו כי יודגש, לעיל מהאמור לגרוע מבלי. אחרים משתתפים בפני לחשוף ההחלטה כי בזאת מובהר. עסקי סוד או מסחרי סוד יהוו לא ידו על שהוצע והמחיר המציע כי יובהר כן. והפסיקה הדין להוראות ובכפוף המכרזים ועדת בסמכות הינה זה לעניין גם סודיים בהצעה אלה שחלקים בכך הודאה מהווה כסודיים בהצעה חלקים סימון

בחלקים העיון תזכו על מראש מוותר שהמציע ומכאן, האחרים המציעים של בהצעותיהם .האחרים המציעים הצעות של אלה

כל המסמכים, הינם רכושה הבלעדי של המועצה, והמשתתף אינו רשאי להעתיקם ו/או .16.7 לעשות בהם שימוש כלשהו, למעט לצורך הגשת הצעתו.

עבודות שידרוג מערכת מדידת על המציע הזוכה במכרז להיות ערוך ומוכן להתחיל בביצוע .16.8 חתימת ההסכם.ימים ממועד 14 -יאוחר מהמים כולל החלפת מדי המים הקיימים לא

מסמכי המכרז .17

מסמכי המכרז הם, כדלקמן:

".אנספח " -מסמך נוהל תנאי המכרז ומידע כללי למציע )מסמך זה( .17.1

". 1א'נספח " -נספח הוראות והבהרות בדבר אופן הגשת הצעת המחיר .17.2

".בנספח " - טכני, לרבות נתונים כלליים מפרט .17.3

".גנספח " -חוזה המכרז .17.4

".דנספח " -נוסח אישור עריכת ביטוח .17.5

".2'ה - 1'הנספח " -נוסחי הערבויות להצעה ולביצוע העבודות .17.6

".ו"נספח - אתרשור על ביקור ביא .17.7

".זנספח " -נוסח תצהיר ע"פ חוק עסקאות גופים ציבוריים .17.8

"חנספח " –הצהרה בדבר העדר זיקה .17.9

".טנספח " -כתב ההצעה וההתחייבות )כולל כתב כמויות( .17.10

ידי המציע.-יחתמו עליכל הנספחים דלעיל מסמך זה הינו משלים ובנוסף לשאר מסמכי ותנאי המכרז.

13

בברכה,

דר' מטי צרפתי הרכבי

ראש המועצה האזורית יואב

1נספח א'

הבהרות ודגשים לעניין אופן הגשת הצעת המחיר

:להלן הבהרות ודגשים ביחס לאופן הגשת הצעות המחיר במכרז

פרטים והבהרות לעניין כתב הכמויות והצעת המחיר

בכלל זאת, החלפת - בגין ביצוע עבודות שידרוג מערכת המדידהתשלום ע"פ יחידה/ כתב כמויות .1מדי המים הקיימים, כולל כל האביזרים הנדרשים לחיבורי צרכן, אספקת מדי מים ומערכת 200 -כ

14

לקריאה מרחוק, כולל כל העלויות הנדרשות להתקנת תשתית משדרים, ממסרים, מרכזיה, מחשבים ת המיחשוב והבקרה. ומערכ

עבודות התקנה, אחריות, גיבוי ותחזוקה שוטפת, ללא תשלום נוסף, למערכת כוללהמחיר כאמור ממועד סיום ההתקנה ומסירת המערכת בשלמותה חודשים 12לתקופה של ומדי המים המותקנים

למזמין, כולל הפקת דוחות חודשיים במהלך התקופה כאמור.

. שווים תשלומים חודשיים 60 -תשולם בחלוקה לבגין רכיב זה התמורה

...( לא יו"במדי המים המוצעים יהיו חדשים, על כל מרכיביהם )גוף, מנגנון מדידה, משדר וכ תתקבל הצעה למדי מים עם מרכיבים משופצים/מוסבים כל שהם.

נטיים. בכתב הכמויות נכלל פירוט של מדי המים אותם יש להחליף בישובים הרלב

מחיר היחידה שיוגש ע"י הספק הזוכה כולל את התקנת המדים לרבות אחריות לתקופה של שנה.

מדי המים נקבע מחיר מינימום. אין לנקוב במחיר הנמוך ממחיר חלק מתשומת לב המציעים, ל .2מינימום שנקבע למדי המים השונים. במידה וההצעה נקבה במחיר הנמוך ממחיר מינימום, יחושב

-יר ע"פ מחיר מינימום. המח

" 440 – 3/4מד מים בקוטר ₪

" 500 – 1מד מים בקוטר ₪

" 800 – 2מד מים בקוטר ₪

" 1750 – 3מד מים בקוטר ₪

" 2010 – 4מד מים בקוטר ₪

4500 – 6"מד מים בקוטר ₪

" 8500 – 8מד מים בקוטר ₪

" 9600 – 10מד מים בקוטר ₪

.כל המחירים לא כוללים מע"מ

לרבות החלפת מדי מים בהתאם לתקנות החלפת –התקנת מדי מים נוספים ככל שידרש בעתיד .3 6 -אחת ל 3/4)מד בקוטר " 1988 -מדי מים בהתאם לתקנות מדידת מים )מדי מים(, התשמ"ח

-מדים אולטרה , אחת לשנה(.4או " 3שנתיים, מד בקוטר " -, אחת ל 2או " 1שנה, מד בקוטר " -שנים . או בהתאם להנחיות עדכניות של רשות המים המשתנות מעת לעת 6סוניים אחת ל

, תדרש התקנת מדי ההתקנהמובהר בזאת כי ככל שבמהלך תקופת ההסכם ולאחר השלמת עבודות תשולם למציע הזוכה תמורה בגין אספקת -מים חדשים/נוספים )עקב תוספת צרכנים וכיו"ב(

בצמוד למדד מחירי הבניה, ע"פ מחירי הצעתו במכרזבנטי( דל רלווהתקנת מד המים הרלבנטי )ע"פ ג ישולם ע"פ ביצוע בפועל. החל מהשנה השניה לאחר מסירה.

)שנה ראשונה כלולה תום ההתקנה ממועד החל מהשנה השניהעלויות בגין תחזוקה שוטפת .4 במחירים המפורטים לעיל(:

, / מדי מים שעונים לאחזקת המערכת לפעילות תקינה, כולל תקינות שנתית עלות .4.1 - משדרים, רפיטרים וכל הרכיבים המכנים של המערכת

15

)בש"ח(, כולל כלל העלויות וההוצאות הנדרשות בגין שנה למחיר להמחיר בפרק זה יתייחס ת ההתקשרות לאחר שנ שנים כך. במסגרת כתב הכמויות כבר בוצעה הכפלה של מספר ה

יש לנקוב במחיר ליחידה וכן בסה"כ כמות במכפלת -( שנים 5) הראשונה הכלולה במחיר)החל מהמועד מובהר כי בשנה הראשונה להתקשרותמחיר ליחידה לכל התקופה כאמור.

לא תשולם כל תמורה נוספת למציע הזוכה בגין נת המערכת( קהקובע, קרי השלמת הת רכיב זה.

. שווים תשלומים חודשיים 12 -התמורה כאמור תשולם בחלוקה ל

אחזקת כל מערכת המיחשוב וניהול בקרת רשת המים, כולל הפקת תפעול ול שנתיתעלות .4.2 –דו"חות וגיבויי תוכנה המותאם למערכת הגביה של המועצה

)בש"ח(, כולל כלל העלויות וההוצאות הנדרשות בגין שנה למחיר להמחיר בפרק זה יתייחס ת ההתקשרות לאחר שנ שנים הכך. במסגרת כתב הכמויות כבר בוצעה הכפלה של מספר

יש לנקוב במחיר ליחידה וכן בסה"כ כמות במכפלת -( שנים 5) הראשונה הכלולה במחירמובהר כי בשנה הראשונה להתקשרות )החל מהמועד מחיר ליחידה לכל התקופה כאמור.

נת המערכת( לא תשולם כל תמורה נוספת למציע הזוכה בגין קהקובע, קרי השלמת הת רכיב זה.

. שווים תשלומים חודשיים 12 -התמורה כאמור תשולם בחלוקה ל

את כלל ויכללו ללא מע"מבשקלים חדשים בלבד, נקובים המחירים המוצעים בהצעת המציע יהיו .5 לקיום התחייבויותיו לפי המכרז/הסכם. הוצאות המציע

יצוע אספקת במכרז, בב והכרוכות בהשתתפותאת ההוצאות בין השאר, ההוצאות כאמור יכללו מערכות, התמיכה, האחריות על ה, התקנתופריקתו, הובלתו, מסירתו, סימונו, , מערכות/הציודה

העסקת העובדים, לרבות אנשי השירות, הטכנאים וכל מי מטעמו של המציעניהול ותחזוקה שוטפת, וההסכם. תנאי המכרזכלל לצורך קיום - וכן כל פעולה /התקנה/ציוד/שירות אחרים

ממועד המסירה הצמדה תעשה בהתאם להוראות ההסכם בלבד. למען הסר ספק, בשנה הראשונה .6 לא תחול הצמדה. -של המערכות

אופן שקלול הצעת המחיר

הצעת המחיר של המציע תשוקלל באופן של חיבור סך רכיבי התמורה המפורטים לעיל. .7מובהר בזאת כי במסגרת כתב הכמויות כבר בוצעו מכפלות רלבנטיות המתייחסות לכמויות

המשוערות הנדרשות בכל תקופת ההסכם.

ההצעה הזולה ביותר תהא ההצעה הכשרה שתעמוד במלוא דרישות המכרז, אשר סך כל רכיבי .8 התמורה הנדרשים באופן המשוקלל המפורט לעיל, יהיה הנמוך ביותר.

נספח ב'

ונתונים כללייםכללי מפרט טכני

16

38835קיבוץ להבות חביבה

6268000-04טל:

6268001-04פקס :

Web Site: www.ankaplan.com

mail: office@ankaplan.com-E

אין לעשות שימוש ללא אישור

כללי

, המיועדים לצריכה פרטית, בקטרים שוניםמדי מים 200 -קיימים כיום כמ.א. יואב ובשטחיה, בתחום .1מדי המים כלהמציע הזוכה נדרש להחליף את ומוסדות המועצה.של תושבי חקלאית ועסקית ציבורית,

ולהתקין במקומם מדי מים לקריאה מרחוק וכן מערכת מדידה ם בכתב הכמויות, יוהמופיעהקיימים לקריאת מדי מים מרחוק.

י מים קיימים והתקנת מערכת מדידה לקריאה מרחוק, עבודות שדרוג מערכת המים, לרבות החלפת מד .2ממועד ימים 45לא יאוחר מתוך יושלמו ע"י המציע הזוכה -וכן אספקת והתקנת מדי המים הנוספים

קבלת צו לתחילת עבודות.

דרישות מינימאליות של מפרט טכני מערכת המדידה

, באופן שיצמצם את עלויות משק המים ויצמצם את היקפי הפחת מ.א. יואב לצורך ייעול משק המים .3שתענה קר"מ במערכת מדידת מים אצל המזמיןקיים צורך והכרח - במועצההניהולי והפיזי של המים

על הדרישות הטכניות המינימאליות, כדלקמן:

קטרוני ( המכילים בתוכם את יח' הקצה, התקן אל 63אחודים תיקניים )בעלי ת"י מדי מים .3.1 ומשדרים. כל מד מים הוא יח' בודדת. אין בתים משותפים.

המציע מתחייב לספק את מדי המים החדשים ביותר שנמצאים אצלו במכירה שגרתית. דהיינו .3.2 את הדגם החדיש ביותר שמשווק על ידו. –

כל מדי המים יסופקו עם פיתקית/מדבקה מודבקת לחלקו הפנימי של מכסה מד המים. המידע .3.3 פיתקית/מדבקה יכלול:ב

מספר מד המים

שם / מס המבדקה הבודקת/מכיילת

.תאריך יצור

.תאריך בדיקות כיול פיתקית/מדבקה זו והרשום בה יהיו תקינים וקריאים בצורה ברורה למשך הערה:

בהתאם להנחיות רשות המים. כל תקופת השימוש במדי המים

מהוות חלק ממד המים האחוד, יעבירו את המידע בתקשורת –. פנימיות יחידות קצה .3.4 אלחוטית באופן ישיר או באמצעות ממסרים למרכז הבקרה.

17

. תקשורת ישירה ו/או ממסרים, רפיטרים ו/או רכזות תקשורת בין יח' קצה למרכז בקרה .3.5 למרכז הבקרה.

בר בתשתית . כל המידע ממדי המים/יח' קצה, ממסרים, רפיטרים ורכזות יועמרכז בקרה .3.6תקשורת מאובטחת, המיועדת להעברת נתונים, בעלת רוחב פס מתאים, למרכז הבקרה. העברת מידע ממרכז הבקרה למערכת מיחשוב/מידע של המזמין בתשתית תקשורת מאובטחת וממודרת. הקניית יכולת גלישה מאובטחת וממודרת באמצעות האינטרנט לנציגי המזמין

תנתן גם (. בלבדיים תהיה גישה למדי המים ונתוני הצריכה שלהם, ולצרכנים. )לצרכנים הפרטהאפשרות לבעלי תפקידים מורשים של המזמין להכנס ולקבל נתונים מהמערכת )לא מתוך

ספק, , וזאת באמצעות סמארטפון, המרכזייה( באמצעות קוד/הרשאה וזאת בתיאום עם ה

PAD .מחשב שולחני או נייד, או אחר ,

-פסק. משך החיים של מכשיר האל-כל מרכיבי מרכז הבקרה יהיו מוזנים כח )חשמל( דרך אל .3.7 שנים לכל הפחות. 4פסק יהיה

08:00איסוף הקריאות ממדי המים יבוצע )לפחות( בזמנים קבועים כגון איסוף נתוני מדידה. .3.8מד המים. ערך ו/או בפרקי זמן קבועים כגון אחת לשעה. כל קריאה תזוהה ע"י קוד 20:00וב

הקריאה וזמן הדגימה, באופן זה תיווצר ביח' הקצה ו/או ברכזת ו/או במרכז ובמחשב המרכזי, שכבת נתונים מכל מד מים בפרקי זמן מוגדרים. תקלות וחריגות ישודרו מיידית למרכז

הבקרה.

תקלות . המערכת תבצע בדיקות וחיוויים ע"מ לאתר חריגות ואיתור ודיווח תקלות וחריגות .3.9 הידראוליות וטכניות בכל הרמות כגון:

חשד לנזילה

צריכה רציפה בספיקה קבועה, למשך זמן ארוך

שימוש מופרז, ספיקה גבוהה חריגה

חשד למד מים עצור

חשד והתראה על פחת מים חריג

תקלת תקשורת במד המים ובשאר הציוד

חשד לזרימה הפוכה

(חשד לחבלה פיזית ואלקטרונית. )מגנט וכו..'

.חשד לפירוק מד המים

חשד לגניבת מים

.)מעבר לרמת הקצבת מים שונה )גבוהה

.תקלה מכנית ותקלת תקשורת במד המים

תקלת תקשורת ברפיטר/רכזת/ממסר

.תקלת עיבוד נתונים ברפיטר/רכזת/ממסר

.תקלה כל שהיא במרכז הבקרה

.סוללה חלשה ביחידת קצה

/רפיטרים/מרכז בקרהתקלות הספקת כח )חשמל( לרכזות

כל חריגת ספיקה מהשגרה וכל הווה אומר, בקרה רציפה שבעקבותיה יכולת לאתר תקלה בכל מרכיבי המערכת המוזכרים מעלה.

18

. ניתן יהיה להתקשר פרטנית ממרכז הבקרה ו/או ממערכת מיחשוב ו/או מכל תשאול מד המים .3.10אמצעות הרכזת האזורית, לקבל מכשיר עם תקשורת מתאימה, לכל מד מים באופן ישיר, או ב

מצב יח' הקצה ומד המים, לרבות קריאת מד המים ותקלות וכן לעדכן פרמטרים לפעולות יח' הקצה.

או תקופתי אחר, והפקת פלט נתונים וקובץ נתונים דיגיטאלי מודפס חודשי - עיבוד נתונים .3.11נה, מס' צרכן וכתובת המאפשר שליפת נתונים לצרכי שליחת חיוב לצרכנים )תוך פירוט מס' מו

. , כמו גם לצורכי אינפורמציה ומידע אחרים הצרכן(

למערכת הגבייה של המזמין תהיה מושלמת ובתאום עם אנשי המחשוב ו/או – העברת נתוניםקיימת להוצאת גביה/של המזמין, תוך יכול "הדברות" עם תוכנת הנה"ח מח' גביה/הנה"ח

חשבונות אוטומטיים ממוחשבים. המערכת מבוססת תוכנה "גנרית" לסינכרון עם מערכת באחריות הספק לברר היטב את התוכנה המצויה במח' הגביה של המועצה ואת יכלות הגבייה.

ההתממשקות של המערכת שלו לתוכנת המועצה.

ם שונים, גרף השוואתי, דו"חות קבלת דו"חות צריכה וקריאת מונים בחתכי המערכת תאפשר .3.12התראה, דו"חות מונים עצורים, דו"ח תקלות, דו"חות סטטיסטיים שונים ודו"חות נוספים כפי

שיידרש מעת המציע הזוכה ויוסכם בין הצדדים.

. כל צרכן יוכל להיכנס למערכת באופן מאובטח וממודר, באמצעות גישה באמצעות אינטרנט .3.13של מד המים שלו ומידע היסטורי על צריכת המים שלו ועל תקלות האינטרנט ולקבל מצב עדכני

והתראות. נציגים מורשים של המזמין יוכלו להיכנס למערכת לצורך צפייה, בקרה, הפקת דוחות, שינוי פרמטרים )מורשים בלבד( וכו'...

:למורשיםלהלן רשימת מסכי תוכנה .3.14

ועצההמזמין( של הממפת מדי מים )מיקום( ע"ג רקע )שיסופק ע"י .3.14.1

הדפסות, לפי דו"חות. .3.14.2

מעקב אחר מונה, )פרטי מונה וצרכן, מעקב הקצבות, יומן ארועים, נתוני צריכה, גרפים, .3.14.3 התראות, , היסטוריה, תמונות, מיקומו במעגל פחת(

חוסר איזון במדים המקושרים למעגלי פחת. .3.14.4

תרשימי קבוצות מעגלי פחת. .3.14.5

ה, "נודניק", אמצעי הפצה נוסף, מיעון לאדם נוסף(מיעון התראות )אמצעי קבלת ההתרא .3.14.6

דו"חות )קריאות, תקלות, התראות, הקצבות, מיון לפי שדות( .3.14.7

יבוא/יצוא נתונים ודוחות )למערכת בילינג , אקסל עם שדות מרובים, כולל היסטוריה, ( .3.14.8

החלפת צרכן. .3.14.9

החלפת מד מים. .3.14.10

הרשאות, לעריכה, להדפסה ולצפיה בלבד. .3.14.11

19

בוססת היסטוריה וסטטיסטיקה(צריכה צפויה )מ .3.14.12

סטטוס ודוחות תקשורת. .3.14.13

:לצרכניםלהלן רשימת מסכי תוכנה .3.15

הדפסות, לפי דו"חות מורשים לצרכן. .3.15.1

רועים, נתוני צריכה, ימעקב אחר מונה, )פרטי מונה וצרכן, מעקב הקצבות, יומן א .3.15.2 היסטוריה, גרפים, התראות, תמונות(

וסטטיסטיקה(.צריכה צפויה )מבוססת היסטוריה .3.15.3

, על המציע לוודא שקיים Help Desk. הקבלן יציע מערכת תמיכה מרחוק. תמיכה מרחוק .3.16חמישה ימים בשבוע הנותן מענה לבעיות תוכנה, הדרכה והפעלת מרכז תמיכה בלקוחות הפועל ימי 2תוך -באותו יום עבודה. טיפול בתקלה -תגובה ראשונית . המערכת וסיוע בניתוח תקלות

. פניות שתתקבלנה בימי שישי או שבת, או 17:00ל 08:00בימים א' עד ה'. בין השעות עבודה חג וחגים עבריים, תטופלנה ביום א' או ב' או לאחר החג, בהתאמה.

המערכת על כל מרכיביה תהיה מוגנת מפגעי מזג אויר, רעשים הגנה על מרכיבי המערכת. .3.17בה הקיצוניים ביותר )טמפ' , לחות, מים, אבק, קרינה וכו'..( אלקטרוניים, ברקים, תנאי סבי

)"מיון 981הגדרות רמות ההגנה, על פי התקן הישראלי ת"י המציע יפרט את רמת ההגנה לפי

DIN, IEC-40050-70דרגות הגנה של מעטפות לציוד חשמלי"(, ו / או התקנים הבינלאומיים

. ress Protection)IP (Ing.ומסומנות באותיות- IEC-529 ,ו1

לאבטחת מידע. על המציע לציין הימצאות והטמעת הגדרות ISO 27001לפי תקן הגנת סייבר .3.18 התקן הנ"ל במערכת הקר"מ אותה הוא מציע.

נדרש ליצור בסיס זמן שווה/זהה לכל מרכיבי המערכת, כלומר השעה והתאריך בסיס זמן זהה. .3.19

שניות 29( . נדרש דיוק של RTCם שעון זמן אמיתי )יהיו אחידים בכל מרכיבי המערכת מבוססי לפחות. שעון הזמן במרכיבים השונים יעודכן לפחות אחת ליממה ביוזמת מרכז הבקרה.

על הקבלן להציע מערכת המתאימה לניטור וניתוח של מעגלי מעגלי פחת והיררכית מודדים. .3.20פחת. המערכת תהיה חלק אינטגרלי של המערכת המוצעת. פרמטרים לניתוח וניטור יפורטו

.ספקע"י ה

זמני תגובה .3.21

להלן זמני תגובה מינימליים

20

בשטח, ביחידת הקצה, שיוגדר כ"ארוע מתפרץ" ועד קליטתו במרכז פרק זמן מקרות ארוע .3.21.1 שניות. 60הבקרה לא יעלה על

שניות, החל 90זמן קבלת נתונים בתשאול מהשטח )מד מים ו/או רכזת( לא יעלה על .3.21.2 מהפעלת התשאול.

שניות 20זמן תגובה לשאילתה במערכת המיחשוב לא יעלה על .3.21.3

שניות 5זמן קבלת מסך לא יעלה על .3.21.4

שניות מרגע בקשת הדו"ח/גרף ועד הצגתו. 20זמן עיבוד דו"ח או גרף לא יעלה על .3.21.5

שניות. 60פרק זמן מינימלי לשידור התראה )לאמצעי התקשורת השונים( : .3.21.6

באופן ומשתנים מערכת המיחשוב וממשק המשתמש המורשה תאפשר עדכון ושיכתוב נתונים .3.22ד מים, איפוס קריאת מד מים, שינוי ותוספת . לדוגמה: הוספת מיזום ע"י משתמש מורשה

הגדרות היררכיה במעגלי פחת וכו'.

להלן פירוט לגבי מספר נהלים בסיסיים עבור תקשורת בין יח' קצה ו/או רכזת נהלי תקשורת. .3.23 למרכז הבקרה.

מיח' קצה ו/או רכזת כלפי מעלה כאשר מזוהה ארוע חריג כגון נזילה, תקלה, התפרצות. .3.23.1 .חבלה וכו'

רכזת ויח' קצה )עבור יח' קצה דו כיוונית( -אפשר יהיה לתשאל ממרכז הבקרה תשאול יזום. .3.23.2יתקבלו הנתונים האחרונים שנאגרו ו/או שודרו מיח' הקצה ו/או עם ביצוע התשאול

מהרכזת.

תתאפשר ממרכז הבקרה לרכזת וליחידת קצה )אם הם מצויידים הורדת פרמטרים .3.23.3 בתקשורת דו כיוונית(.

ד ומידעתעו .3.24

כחלק בלתי נפרד מהעבודה, כתנאי לקבלתה וללא תשלום נוסף, יספק הקבלן מערך תיעוד מידע מפורט של מדי המים שיסופקו כפי שיפורט להלן, בפורמט שיקבע ע"י המזמין וכן בקובץ ע"ג

CD אוDOK .או בדוא"ל עפ"י מבנה מקובל אצל המזמין

שיסופקו:להלן פירוט נתונים/שדות הכרחיים

מספר תעודת בדיקה .3.24.1

מספר מד המים .3.24.2

קוטר מד המים .3.24.3

סוג / מודל מד המים .3.24.4

תוצרת מד המים .3.24.5

תאריך קבלת מד המים אצל המזמין .3.24.6

21

( 0ערך קריאת מד המים לפני התקנה )צ"ל = .3.24.7

(Qnom , Qt , Qmin)ספיקות .3.24.8

שדות נוספים להגדרה ע"י המזמין 4 .3.24.9

הערות:

בקובץ, יעודכנו ויאושרו ע"י המזמין, לפני המבנה והפורמט של המידע והטבלאות ביצוע .

.הקובץ יהיה "פתוח" בשדות בהן המזמין מורשה ומבקש לשנות ו/או לעדכן נתונים

, כולל( ותתקשר למרכז הבקרה באמצעות 2יהוו חלק ממד מים האחוד )עד קוטר " יחידות קצה .3.25 .שידור אלחוטי. להלן התכונות העיקריות הנדרשות מיחידת הקצה

Absoluteאו Absolute Counterהיחידה תקרא את מד המים בשיטה וודאית, כגון .3.25.1

Encoder .

ליטר במד מים 1.0שתאפשר קריאה ברזולוציה של (Scan Time)נדרשת יכולת סריקה .3.25.2 ל/ש(. 5,000בספיקה מרבית ) 3/4"

יחידת הקצה תזהה זרימה הפוכה ותחשב את כמות המים בזרימה זו. .3.25.3

שיאגר ביח' הקצה יכלול לפחות: המידע .3.25.4

.מס' זיהוי של יח' הקצה

.מספר זיהוי של מד המים

קריא אחרונה של מד המים. )כולל מועד : שנה/חודש/יום/שעה/דקות של קריאה זו(.

.פרמטרים להשתלבות במערכת התקשורת

ח' דקות( או שי 5שידורים בשעה. )שידור כל 12קצב השידור מיחידת הקצה יהיה לפחות .3.25.5

ואז תדירות (Data-Logging)הקצה תהיה מצוידת במנגנון של אגירת ואיחסון נתונים השידורים תהיה פרמטר משתנה ממרכז הבקרה. כל שידור יהיה )לפחות( עם חותמת מספר

זיהוי של מד המים וזמן מסונכרן עם שעון מרכז הבקרה.

עמידות ברעשים הפרעות חשמליות והפרעות רדיו .3.26

יין ב:המערכת תאופ

.(EMI)מגנטיות -יכולת פעולה בסביבה חשמלית רועשת עם הפרעות אלקטרו .3.26.1

לרבות אלו הנכנסות מפעולת תדר התקשורת (RFI)יכול פעולה בסביבה רווית הפרעות רדיו .3.26.2 במערכת.

הגנה בפני מתחי יתר וברקים לפי תקן ישראלי ובינ"ל. .3.26.3

, בדיקות ואיכות תקשורת רישוי, תקנות .3.27

22

הקבלן יטפל על חשבונו בכל ההיתרים והרשיונות הנדרשים החלים על המערכת הקיימים .3.27.1בעת מסירת הפרוייקט, כולל הקצאת תדר לתפעול המערכת וכל התשלומים החלים עבור רשיונות הפעלה ושימוש ואישורים הנדרשים עפ"י חוק הקרינה הבלתי מייננת וכן קבלת כל

שויות הרלוונטיות.היתרי הבניה הנדרשים ע"י כל הר

המקמ"שים יהיו מאושרים ע"י משרד התקשורת ליישום הדרוש. לצורך זה יציג הקבלן .3.27.2של משהת"ק לכל ציוד התקשורת ורשיון משהת"ק להקמת (Type-Approval)אישורי סוג

.תחנות קשר לסחר ולאחזקתם או רשיונות שווי ערך אחרים ע"פ דרישת משהת"ק

ר/בדיקות קשר שתוצאתם יבוא לידי ביטוי בתכנון המפורט של הקבלן יבצע על חשבונו סק .3.27.3המערכת. תבוצע מדידה/בדיקה רציפה למשך של שבוע ימים שילווה בדו"ח המכיל את

התוצאות והתקלות במהלך בדיקה זו.

(Fade-Margin)שלוי דעיכה 99%איכות התקשורת נדרשת ברמת אמינות גבוהה, לפחות .3.27.4

DB20 דות שביניהן צריך להיות קשר.יחי 2לפחות בין כל

פרוטוקול תקשורת .3.28

פרוטוקול התקשורת יתבסס על דרישות משהת"ק ובהעדרן יתבסס על התקן האמריקאי: (Federal Communication Commission) FCC.

כל אינפורמציה שתשודר תכלול מרכיבי מידע, אבטחה וכתובת.

, נדרש שיח' הקצה תפעל באמצעות סוללה פנימית. סוללה זו צריכה ליח' קצה האספקת אנרגי .3.29 שנים לפחות. 7לעבוד בצורה תקינה לתקופה של

מרכז בקרה ומחשב .3.30

: איסוף המידע ועיבודו נעשה במרכז הבקרה. מרכז זה יחובר למרכז הבקרה של הקבלן כללי .3.30.1 לצורך עידכוני תוכנה, תמיכה, ליווי ועזרה ללקוח.

מעלות צלזיוס 22מרכז הבקרה ימוקם בחדר מחשבים ממוזג לטמפ' של תנאי סביבה: .3.30.2 מקסימום.

שתבטיח פעולה מלאה )UPS(פסק -כל ציוד המרכז יחובר למערכת אל גיבוי חשמלי: .3.30.3דקות. לאחר מכן תעשה "ירידה" מסודרת ואוטומטית. כאשר 15בהפסקות חשמל למשך

קות של הספקה רציפה( תעשה "עליה" ד 10החשמל חוסר למתכונת הספקה תקינה )אחרי אוטומטית מסודרת של המרכז.

וכו'.. בעל שרידות DELLאו HPאו IBMתהיה ממחשב שולחני מותג כגון מערכת המחשוב .3.30.4

ספקי כוח. כמו כן תכלול את כל הרכיבים הדרושים למחשב שולחני 2ו (Raid-5)גבוהה . 22כולל מסך איכותי "

בכל הרכיבים המאפשרים תקשורת תקינה )כגון כרטיס רשת המחשב יצוייד תקשורת .3.30.5וכו'..( הקבלן יצייד את המחשב בתוכנות התקשורת הדרושות לכל המשימות שהוזכרו

במפרט זה.

מתקדם FireWallהמחשב יהיה עם מערכת הגנה ואבטחה מקורית שתכלול אבטחה .3.30.6

גישה או ש.ע. ESETצרת או ש.ע. ותוכנה להגנה בפני וירוסים תו CheckPointתוצרת

מורשות. IPמבחוץ תתאפשר רק לכתובות

23

ע"י הקבלן. –האחריות להגדרות, הרשאות, התקנות וכו'..

ימים אחרונים. 5יהיה בשרת של הקבלן ויכלול נתוני המערכת של המזמין למשך גיבוי מידע .3.30.7 כמו כן תעשנה כל הפעולות הדרושות לגיבוי המידע במחשב/י המזמין

נוספות דרישות .3.31

עמידה בפני ו/או מתכת אחרת היא תהיה במידה ומד המים עשוי סגסוגת נחושת )פליז( .3.31.1

או מעודכן BS EN 1982: 1990תופעת בריחת אבץ )דצינקפיקצייה( בהתאם לתקן בריטי מיקרומטר. 200יותר, דהיינו חדירה מרבית של בריחת אבץ יהיה לא יותר מ

מטלורגית מוכרת המעידה על הרכב החומר ושהוא אכן תעודה ממעבדה להמציא ספקעל ה .3.31.2 .ועופרת עמיד בפני בריחת אבץ

וכן "אישור כל הציוד לרבות יחידות קצה ממסרים ומקלטים, הינם בעלי אישור סוג .3.31.3

)רשות התקשורת FCCוכן עומדים בתקני הפעלה" של משרד התקשורת הישראלייחידות הקצה . הטלגרף פקודת עפ"י מרישוי הפטור האמריקאית(. המערכת פועלת בתדר

UnLicensed) . מרישוי בהתאם לתקנים לציוד הפטור והממסרים משדרים בהספק נמוך

Low Power Device).

תגובה ראשונית , לטיפול בתקלות שטח, עפ"י קריאה של הלקוח שירות ואחזקה .3.31.4 ימי עבודה. 2תוך -שעות )למעט סופ"ש וחגים(. טיפול בתקלה 24תוך –

. בעקבות קבלת פנייה מהלקוח, הזוכה החלפת מד מים תקול בזמן אמת תקלות במדי מים .3.31.5 י"ע. 2במכרז יתחייב להחלפת מדי מים תקולים בתוך

. החלפתו המאובחן כתקול, אצל ספק מערכת הקר"מהחלפת מד מים תקלות במדי מים .3.31.6י"ע. אלא 2 –יהיה בתאום עם איש האחזקה של המזמין. פרק זמן מרבי להחלפת מד במים

אם נקבע אחרת ע"י ב"כ המזמין.

הינם מדי מים העומדים בדרישות התקן המוצעים במסגרת פרויקט זה כל מדי המים .3.31.7 .ובעלי אישור ממבדקה מורשית המאשרת עמידתם בדרישות התקןלמי שתיה הישראלי

תמיד היחידה תפסיק להתקדם ותשדר במקרה של עצירת/תקיעת המנגנון, -מד מים שנעצר .3.31.8לא קיים מצב בו . המים בתור עצור קריאה אשר תגרום למערכת לזהות את מד אותה

.המונה עצור והיחידה תמשיך לספור

תובא יש להציע מדי מים חדשים בלבד. הצעה המכילה מדי מים משופצים )כולל גופים( לא .3.31.9 לדיון ותיפסל על הסף.

, זאת כחלק אינטגרלי של ההצעה. שירותים שוטפים לתחזוקה המערכתיש להציע .3.31.10

תמיכה שוטפת , אחריות למערכת התקשורת, לממסרים ולרכזות, אחריות למרכז הבקרה .אחריות ושירות למד המים בהתאם לחוזה שירות, עדכוני תוכנה, באמצעות מרכז שירות

כוללת וללא סייגים ולמשך כל תקופת האחריות על פי קטרי וסוגי האחריות תהיה .3.31.11מדי המים כפי שפורט לעיל. האחריות למרכז הבקרה , אחריות למערכת התקשורת,

24

גם היא תהיה מלאה וללא סייגים )כולל עידכונים( לממסרים ולרכזות, כמו גם לתוכנה שנים. 6ולמשך

יכלול אחריות מלאה 2החל מהשנה ה השרות אשר יינתן במסגרת סעיף שרות .3.31.12 כאמור במפרט זה.

תמיכה ותחזוקה שנתית, בכוללת את כל המרכיבים שהיו במסגרת המחיר כולל .3.31.13האחריות המלאה בשנה הראשונה, למערכת על כל מרכיביה, החל מהשנה השניה, ועד תום

שנים ממסירת המערכת. 6

דר אינטגראלי, אלא עם בהתאם לדרישת המזמין, יהיו מספר מדי מים ללא מש .3.31.14

. על הקבלן להציע מחיר ליחידה כזו (IP65)פלט חשמלי ויח' שידור נפרדת במארז חיצוני ס"מ לפחות, שיקום 80כולל כבל ממד המים בתוך שרוול תקשורת, חפירה והטמנה בעומק

והחזרת המצב לקדמותו, יש להפריד את המחיר של מד המים והמשדר החיצוני ואת מחיר בל, חפירה והחזרת המצב לקדמותו. מ"א כ

"(.מערכת המדידהציוד לעיל יכונו יחדיו להלן: "ו/ותוכנות )המערכות

מובהר ומוסכם בזאת כי השירותים נשוא ההסכם כוללים אספקה והתקנה של מערכת המדידה לרבות .4להוראות מדי המים, ניהול ותחזוקה שוטפת של המערכת בכל תקופת ההסכם. תשומת לב המציעים גם

ההסכם, לרבות התמורה בגין השירותים השונים.

למען הסר ספק, מובהר כי החל ממועד מסירת והתקנת המערכת, תעבור המערכת ויהיה לקניינה של .5המזמין, והמזמין ו/או מטעמה יוכלו להשתמש בציוד ובמערכות כמנהג בעלים לכל דבר ועניין. מובהר

למזמין קוד הפעלה וקוד טכנאי ביחס לכל אחת מהמערכות נשוא ומוסכם כי הקבלן מתחייב לספק הסכם זה, אשר יהיו אף הם קניינה המוחלט והמלא של המזמין.

mA–4 nalogA 20ויציאת odbusMסוניים יהיו עם תשדורת -מדי מים אלקטרו מגנטיים ו/או אולטרה .6עם כל מערכת קר"מ כהלכה, ויותקנו בהתאם להנחיות היצרן. בכל מקרה, מדי מים אלו יתקשרו

שתותקן. במידה ותידרש תוספת חומרה או תוכנה, תיכלל זו בהצעת המחיר ולא תופיע כ"תוספת" מכל סוג שהוא.

:מחויבויות נוספות של הקבלן .7

מובהר בזאת כי במהלך ביצוע העבודות ע"פ ההסכם, הקבלן מחויב להקפיד כי תתאפשר המשך .7.1 , אף אם עבודת שידרוג המערכת תתבצע בשלבים. פעילות סדירה של מדי מים קיימים

פירוק מדי המים הקיימים בקטרים השונים והחלפתם במדי מים חדשים המאפשרים "קריאה .7.2 מרחוק", וכן אספקת, הרכבת והתקנת מערכת הבקרה והשליטה המוצעת ע"י הקבלן.

.ספקה , התקנה והרכבה של מדי מים נוספים, ע"פ דרישות המזמיןה .7.3

הקבלן יודיע לצרכנים, לפחות יומיים מראש, על מועד סגירת המים והחלפת מדי המים. .7.4ההודעה תתבצע באמצעות טופס שנוסחו יאושר ע"י המזמין, אשר יוצב ויודבק במקום בולט

או בכניסה לנכס בו עומדים לבצע את ההחלפה, באופן שלא ייגרם למטרד ו/או לכלוך סביבתי. חיית המזמין. בדרך אחרת בהתאם להנ

והזהירות בעת החלפת מדי מים, כולל תיקון, , הבטיחות הקבלן ינקוט בכל אמצעי הביטחון .7.5השלמה וכיו"ב. הקבלן יבצע כל הנדרש לביצוע ההתקנה והחלפה של מדי המים הקיימים, כולל

, מתאמים, אטמים וכיו"ב. מחברים ואביזריםהארכת/התאמת אורך,

25

כל אביזרי החיבור והתברוגת, הנדרשים לביצוע עבודת ההתקנה יכללו במחיר היחידה ולא .7.6תשולם עבורם תוספת כספית כלשהי. יש לכלול אביזרי התאמה במעברי קוטר, אטמים

ורקורדים כחלק אינטגרלי של האביזרים הדרושים.

דשים. לא מאושר כל אביזרי החיבור והתברוגת, הנדרשים לביצוע עבודת ההתקנה יהיו ח .7.7 להשתמש באביזרים ישנים/משומשים .

להחליף קטעי צנרת ואביזרים ספקבהתאם לצורך ובהתאם להנחיות המפקח, באחריות ה .7.8במרחק של מטר אחד לפני ואחרי מד המים, כל זאת מחוץ למבנה. אין באחריות הקבלן להחליף

צנרת ואביזרים בתוך מבנה.

הקבלן קריאה פיזית של צריכת המים במועד ביצוע טרם ביצוע פירוק מד המים, ייבצע .7.9ההחלפה וכן רישום פרטי מד המים שיפורק ע"י הקבלן )קוטר, מס' סידורי של מדי המים(, לרבות צילום דיגיטאלי של מד המים המוחלף )למניעת מחלוקות עם צרכנים ולתיעוד

צרכן באותו מועד וכן אובייקטיבי(, ויעביר למזמין דיווח בנוגע לכמות הצריכה של אותו הפרטים בגין מד המים כאמור בסעיף זה.

מובהר בזאת כי בהתאם לצרכי המזמין, בתקופת "התפר" )שידרוג מערכת המדידה( ימסור מועד ביצוע ההחלפה )כמפורט לעיל( וכן דו"ח בהקבלן למזמין גם דו"ח בדבר נתוני קריאה

)כולל סה"כ נתוני קריאה בתקופה -ההתקנה נוסף במועד הקריאה הרלבנטי לחיוב לאחר מועד ר למזמין לשלוח דרישות חיוב מלאות במועד. פשכאמור(, באופן שיא

(1להשתמש בטבלה המופיעה מטה: )טבלה מס' ספקלצורך כך, על ה

שם בעל הנכס /

מספר הבית

מספר מד

מים קיים

קוטר מד

המים הקיים

תאריך קריאה

אחרונה מד מים

קיים

שעת קריאה

אחרונה מד מים

קיים

ערך הקריאה

האחרונה מד מים

קיים

תאריך התקנת

מד מים חדש

שעת התקנת

מד מים חדש

מספר מד

מים חדש

ערך קריאת

מד מים חדש

הטבלה תערך בתוכנת אקסל. כל שינוי בטבלה יהיה בסיכום עם המזמין.

החלפת מד מים תעשה ע"י פירוק מד המים הקיים ומיד לאחר מכן תבוצע הרכבת מד מים .7.10תחתיו. בגמר ההחלפה על הקבלן לדאוג ולוודא חידוש מיידי של אספקת המים לצרכן. החדש

הרכבת מד המים החדש תעשה, בין השאר, בשים לב לתקנות מדידת מים )מדי מים(, התשמ"ח וכן בהתאם לתקן הישראלי הרלבנטי. הקבלן יוודא שאין נזילות "( התקנות)להלן: " 1988 -

לאחר ההחלפה ויתקן, על חשבונו, את הדרוש תיקון במקרה של נזילה כאמור.

מד המים החדש שיותקן יהיה בהתאם לקוטר מד המים הקיים, אלא אם לצורך הרכבת מערכת .7.11לופין, סוכם בכתב עם המזמין או לחיהמדידה שתסופק ע"י הקבלן יידרש מד מים בקוטר שונה.

על קוטר שונה מהקיים.)מגוף( במעלה סגור באופן מוחלט. הרכבת ברז החציצהפירוק מד מים יעשה בצינור יבש, כאשר

, הזרמת מים בלחץ הרשת לצורך שטיפת הברזמד מים חדש תעשה לאחר פתיחה קצרה של הצנרת במעלה מלכלוך ומשקעים.

המים יש לנקותה מעצמים זרים, לשטפה במים בלחץ מפרטבמעלה כאשר ישנה מלכודת אבנים

הרשת ולהחליף אטמים לפני הרכבת מד מים חלופי.

26

או אוגן ברגים בהתאם לסוג )תבריג( הרכבת מד המים החדש לצנרת תעשה באמצעות אחודמד המים שיותקן ע"י הקבלן, ובאופן שמד המים לא יהיה נתון למאמצי יתר של מתיחה,

או כל מאמץ מכאני אחר הנובע מצורת ההתקנה. ה, כפיפה או פיתוללחיצ

הקבלן ינקוט במלוא האמצעים הנדרשים למניעת כניסת לכלוך וגופים זרים לתוך מד המים במהלך ההרכבה.

במערכות שבהם קיים מז"ח )מונע זרימה חוזרת( הקבלן יוודא התאמת מד המים החדש .7.12, מבלי לגרום נזק למערכת זו והוא יפצה וישפה בגין כל נזק שיותקן על ידו, למערכת המז"ח

עבודות מז"ח יבוצעו אך ורק ע"י גורם מקצועי המוסמך לכך ובעל תעודת התקנה –כאמור לעניין זה ולמזמין ימסר אישור משרד הבריאות בגין ביצוע העבודה כמתחייב ע"פ כל דין.

ה, המסומן עליו, מופנה לכיוון הזרימה, מד המים החדש יותקן אופקית כשחץ הכיוון המור .7.13בגמר ההחלפה יוודא הקבלן את תקינות ההרכבה, לרבות כי . ידנית ובאופן המאפשר קריאה

ברז החציצהפתיחת אין נזילות, טפטוף או דליפות, הכל כנדרש בתקן הישראלי הרלבנטי. .בצנרת מים מיםהלוהזרמת המים לצנרת הצרכן תעשה באופן איטי ומבוקר כדי למנוע

במידה והברזים/מגופים או הברז/מגוף לפני או אחרי מד המים המיועד להחלפה היו סגורים, .7.14על הקבלן לבצע את ההחלפה ולדאוג כי הברז/מגוף ישאר סגור וכן להודיע על כך לצרכן.

או יותר, תעשה ע"י צוות של שני עובדים לפחות. פירוק והתקנה 2החלפת מד מים שקוטרם "(. אין להחליף בנפרד כל אחד במדי מים משולביםל מד מים ייעשה ביחידה אחת בשלמות )ש

ממדי המים של המכלול.

אם הקבלן לא יוכל להחליף מדי מים עקב מצב פיזי גרוע של הצנרת משני צידיו, ולדעתו עלולים .7.15מיידי להווצר חורים, פיצוצים ושברים בצנרת במהלך העבודות, עליו לדווח על כך באופן

למזמין, כולל פירוט הליקויים והעבודות שיש לבצע, לרבות האביזרים והחומרים שידרשו , וכן קריאת מד המים באותו מעמד.

יבוצעו ע"י הקבלן, התשלום בגין עבודות אלו יעשה ע"פ מחירון ד.ק.ל. הרלבנטי אלו עבודות גם אישור עבודות אלו, יקבל הקבלן . טרם ביצוע 15%והעדכני למועד ביצוע העבודה, בהפחתה של

מאת המזמין הן לעבודות הנדרשות והן לעלותן. ובכתבמראש

הקבלן ינקוט בכל האמצעים הנדרשים כדי למנוע נזק לרשת המים ולצנרת בעת ביצוע העבודות. .7.16אם יתגלו לאחר מכן נזילות או סתימות בצנרת, תחול האחריות על כך על הקבלן, שישקם את המערכת ויביאה למצבה המקורי. כל ההוצאות הכספיות שידרשו לכך, חומר ועבודה, יחולו על

הקבלן.

ידאג להתקנת קטע צינור חלק באורך מתאים לפני ואחרי המד מים לצורך שמירה על הקבלן .7.17 דיוק מלא של מד המים על פי הנחיות היצרן.

בגמר ביצוע החלפת מדי המים, הקבלן ינקה את השטח מסביב ויפנה ממנו פסולת ושיירי .7.18, ע"י המזמיןחומרים, כולל אבזרי צנרת שפורקו או הוחלפו. ההרחקה תעשה למקום המאושר

.הכל ע"ח הקבלן

בכל מקרה של צורך בהפסקת מים הקבלן יתאם זאת מראש עם המזמין או מי מטעמה כדי .7.19 לתאם עם התושבים, למעט במקרי חירום, פיצוצי צנרת וכד'.

על הקבלן לאסוף ולארוז בצורה ממוספרת, משולטת ומסודרת לפי הנחיות המועצה בתוך .7.20)של פלסגד, או ש,ע,( את מדי המים הקיימים )המיועדים 2/3ארגזי פלסטיק מסוג ארגז

להחלפה(. בכל ארגז תהיה טבלה )שילוט( . השילוט ע"ג הארגז יהיה משני צדדים של הארגז, )וורד( 16בכתב מודגש מודפס ע"י מדפסת, אותיות בגודל מוירשפרטי מד המים רוחב ואורך.

27

UVתוך מעטפת פלסטית שקופה עמידה לקרינת בצבע שחור ע"ג נייר לבן. הניירות יוכנסו לויוצמדו לארגזים בצורה שלא תאפשר התנתקות מהארגז. הם יכלולו את המידע הבא: )לכל

המדים יאוחסנו בארגזים . מד מים( מספר הנכס, בעל הנכס, תאריך החלפה, קוטר מד המים

)של פלסגד או ש,ע,( PG120לפי רחובות ו/או שכונות. הארגזים יסודרו ע"ג משטח פלסטי דגם קומות של ארגזים, לכל היותר. המשטחים עם מדי מים אלו יאוחסנו אצל 3בכל משטח יוערמו

המדים הישנים לרשותו. יעברוחודשים. עם תום תקופה זו 12לתקופה של הקבלן

אה בסוף כל חודש הקבלן יכין דו"ח צריכה מפורט, לפי רשימת הצרכנים בפרוט: מס' מונה, קרי .7.21קודמת, קריאה נוכחית, סה"כ צריכה חודשית, שם צרכן, כתובת. דוח זה יאפשר למזמין לשלוח

חשבונות חודשיים מפורטים לצרכנים.

הקבלן יוודא שהמערכת והתוכנה יותאמו למערכות במחלקת הגביה של הדו"ח והקובץ .7.22האחריות הקבלן הן )הדו"ח יועבר בתקשורת מחשבים, אינטרנט וטלפוניה הכל הממוחשב

להנה"ח והן לאחר לפי דרישת המזמין(.

תעשה ע"פ הוראות ההסכם. - מסירת המערכת לרשות המזמין .8

כמפורט בהסכם. – הדרכת עובדי המזמין .9

מפורט בהסכם כ – מערכת המדידה ותחזוקה שוטפת .10

כמפורט בהסכם – תמיכה ושירות .11

ניהול משק מים. .12

המרכיבים הבאים: , כוללניהול ותחזוקה של מערכת הקר"מ ומדי המיםשירותים כוללים גם ה

האינטרנט של תוכנת הניהול. תפעול שוטף של אתר .12.1

עדכון והתקנה מחדש של תוכנת הניהול אצל בעלי התפקידים אצלם הותקנה התוכנה. )לפחות .12.2 עמדות( 3

הזנת החלפות מונים. .12.3

למערכת הבילינג.מלא קישור .12.4

העברת קריאות לתיקונים למחלקת שירות , זמן תגובה לתיקון –דור מעקב אחר איכות שי .12.5 שעות לא כולל שבתות וחגים. 48 –התקלה

שעות לא כולל שבתות וחגים 24 –התראה ללקוחות , זמן תגובה –מעקב אחר דליפות )נזילות( .12.6.

מעקב אחר סגירת מאזנים )קבוצות דליפה, קניה/ מכירה( . .12.7

לבדיקת מונים וטיפול. . המים( ב התראה לאיש השטח )עובד .12.8

ניהול יומן אירועים. .12.9

.הוצאת דוחות )צריכה, קראית גרפים( בהתאם לדרישות ה .12.10

28

חדשים. צרכניםרישום .12.11

..החלפת שמות צרכנים ומשלמים בהתאם להנחיות ה .12.12

שעות לא 48 –זמן תגובה לתיקון התקלה החלפת מונים תקולים אצל צרכנים, בהתאם לצורך. .12.13 ת וחגים.כולל שבתו

כמפורט בהסכם. –אחריות .13

ימציא הקבלן למזמין כל דו"ח אשר ידרש ממנו על ידי רשויות המדינה השונות, לרבות בנוסף, .13.1משרד הפנים, נציבות המים ו/או מנהל רשות המים, זאת כחלק בלתי נפרד מהתחייבויותיו ע"פ

הסכם זה.

שרותי "ניהול משק מים" יהיו חלק מהאחריות שתינתן ע"י הספק בשנה הראשונה. החל .13.2מהשנה השניה יהיו שרותי אלו בתמורה. הצעת הספק כוללת את "ניהול משק המים" לתקופה

.(שנים 6שרותים אלו ינתנו למשך )שנים. 5של שנה כפול

)כולל מדי המים( ולרבות הפקת כוללת אחריות ותחזוקה שוטפת למערכת על מכלוליההעבודות .14 .חודשים ממועד תום ההתקנה , וזאת ללא תשלום נוסף 12לתקופה של -דו"חות חודשיים

, ע"פ הצעתו במכרז תשלומים חודשיים 12 -בחלוקה לשנתי ישולם לספק תשלום - החל מהשנה השניה

ומדי המים והן בגין שירותי וע"פ הוראות ההסכם, וזאת בגין ביצוע תחזוקה שוטפת הן של המערכת מערך מיחשוב המערכת, כולל גיבוי והפקת דו"חות.

בנוסף, במהלך תקופת ההסכם ובהתאם למתחייב ע"פ התקנות, תבוצע הסבה ובדיקה של מדי המים בתקופות הרלבנטיות ע"פ התקנות ובשים לב לגודל )קוטר( מד מים רלבנטי, בגינן יהיה זכאי הספקה

ע"פ הצעתו במכרז וע"פ הוראות ההסכם. לקבלת תמורה

הוראות כלליות שיחולו על ביצוע עבודות

לביצוע העבודות לוח זמנים .15

המועד שהוגדר בהסכם המכרז.א יאוחר מלהחלפת מדי מים הקבלן מתחייב לסיים את ביצוע .15.1

במפורש, , אלא אם הותר הדבר עבודות בימי שבת וחגיורשו לבצע מטעמו לא מיאו ,לןהקב .15.2 .ידי המזמין-מראש ובכתב על

צו להתחלת העבודות, עם קבלת הלהזמין את הציוד הדרוש לביצוע העבודות מתחייב הקבלן .15.3 הקבוע להשלמת ביצוע העבודות. לוח הזמניםללבצע, לסיים ולמסור את כל העבודות בהתאם

ך ביצוע למפקח רשימת ציוד וספקים, תכנית עקרונית להתארגנותו במהליגיש הקבלן .15.4ידי המפקח -העבודות, אשר תאושר על רהעבודות, לשלבי הביצוע ולמבנה הצוות באת

העבודות במהלך כל ביצוע רהתכנית תיקח בחשבון את המשך התנועה השוטפת באת .והרשויות העבודות.

יניחו את שכל הציוד וכח האדם של הקבלן, הצורה והקצב בהם מבוצעות העבודות יהיו כאלה .15.5מכדי ,לדעת המפקח ,הינו איטי מדי ן,או חלק, כולן ח. אם קצב ביצוע העבודותדעת המפק

להבטיח את גמר העבודות בזמן, יודיע על כך המפקח לקבלן בכתב וזה ינקוט באמצעים . , ללא קבלת תשלום נוסף בגין כךכפי שאישרם המפקח ,תאימים לשם החשת העבודהמ

29

לשלם פיצויים קבועים על הקבלןיהיה בזמן למזמיןאת העבודות ולא מסרן הקבלן לא סיים .15.6 וזאת מבלי לגרוע מכל זכותלכל יום איחור ₪ 500בסך של –ומוערכים מראש לכל יום פיגור

פי דין. המזמין יהיה רשאי לנכות או לקזז סכום -עלוחוזה הפי -של המזמין על יםסעד אחר אוללא כל צורך וחובה ליתן הודעת קיזוז. וזאת -זה מכל סכום המגיע או שיגיע ממנו לקבלן

העבודות. המזמין רשאי לחייב את הקבלן בפיצויים גם במהלך תקופת

.מהווה תנאי עיקרי ויסודי בחוזהשעמידה בלוח הזמנים הקבלן מצהיר כי ידוע לו .15.7

מלחמה ",כח עליון"בהשלמת ביצוע העבודות בגין םגריאיחור שילהקבלן לא יהיה אחראי .15.8 .בעלת רלבנטיות ישירה לביצוע העבודות שביתה ארציתכוללת או

ההחלטה אם חוזה.הלצורך "כח עליון"יחשבו כי"האינתיפאדה" וכל הקשור ו/או כרוך בה לא אירוע נופל בגדר "כח עליון" מסורה לשיקול דעתו הבלעדי של המפקח.

הצהרות הקבלן .16

הקבלן מצהיר ומאשר בזאת, כדלקמן:

הובלת הציוד וכן דרכי , לרבות דרכי הגישה,ןאת סביבתוהעבודות ראת אתביקר ובדק כי הוא .16.1 ועל עלותן. ביצוע העבודות אופן נסיבות העשויות להשפיע עלהאת כל הסיכונים ו

ידיעה של אחד או יותר מהגורמים המנויים לעיל וכי -אית תביעה על יסוד טעניעלה כל כי לא .16.2 ,תמורה הוגנת החוזה מהוומוצעת בה התמורהכי ,תעל יסוד בדיקותיו המוקדמו ,שוכנעהוא

מלאה וסופית לכל התחייבויותיו לפי החוזה.

כי נהירים לו היטב כללי ותקני הבטיחות הנוגעים לביצוע העבודות. .16.3

קיבל את כל המידע הקשור בביצוע העבודות וכי אין מבחינתו כל מניעה או מגבלה לבצע הוא כי .16.4 בחוזה זה. דרשכנ, באופן מעולה את העבודות

- - -

פי חוק רישום קבלנים -ם כדין בפנקס הקבלנים שעלמירשוהוא וכל קבלני המשנה מטעמו כי .16.5פי החוק -, בענף ובסיווג הכספי הנכון והמתאים על1969-לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט

ל מתחייב להמציא למזמין את כ הואהיקפן הכספי כנדרש במכרז, וכי והנ"ל לגבי העבודות נכונות הצהרתו זו. הנדרשים להוכחתהאישורים

בכל הקשור לביצוע העבודות. מוכחים ומיומנות ,כי הינו בעל ותק, ניסיון .16.6

התחייבויות הקבלן .17

הקבלן מתחייב בזאת, כדלקמן:

בצע באופן מושלם את כל העבודות )כולל השגת האישורים הנדרשים מהרשויות הנוגעות ל .17.1הכמויות, ליתר הנספחים לכתבי ללוח מחירי היחידות, למפרטים,לחוזה, בדבר(, בהתאם

בהתאם להוראות והנחיות כל רשות מוסמכת ובשים לב ,הוראות המפקחפי -על לחוזה, להוראות כל דין.

מהנדס ו/או מודד ו/או מנהל עבודה מטעמובאמצעות קיים השגחה מלאה על ביצוע העבודות ל .17.2ת ביצוע העבודות, כפי שיראה הדבר למפקח כדרוש לצורך במשך כל תקופו/או מהנדס בטיחות

.מילוי התחייבויות הקבלןבמשך העבודות ידי המפקח, יימצא בקביעות באתר -הקבלן או נציגו המוסמך, שאושר בכתב על

30

כל שעות העבודה ויקיים השגחה מלאה. אם יבטל המפקח את הסכמתו לנציג המוסמך, אזי, יסלק הקבלן את הנציג -בענייןלאחר קבלת הודעה ימים 7 -מבהקדם האפשרי ולא יאוחר

האמור ויחליפו בנציג אחר שאישר המפקח בכתב.

הנציג המוסמך יקבל בשמו של הקבלן הוראות מהמפקח.

- - -

נאותה, לנוחיות הציבור או לא שלא לצורך או בצורה יפריע העבודות באופן שלא לבצע את .17.3 ים או ציבוריים, לא לשימוש בהם ולא לתפיסתם.לגישה לדרכים ולשבילים פרטי

לצורך ביצוע העבודות צוות עובדים בעלי נסיון מוכח, מיומנות, מומחיות וכישורים להעסיק .17.4הנדרש לצורך ביצוע נאות של העבודות. וכן להחזיק ולספק את הציוד מקצועיים הולמים

מהמפקח, בכתב אים לכך תחבר למקורות מים, חשמל וכיו"ב רק לאחר קבלת אישור מתלה

לפני תחילת המתאימים התקנת המונים וכן בהוצאות םבמלוא ההוצאות בגין צריכת ולשאת , ופירוקם והחזרת המצב לקדמותו בסיום העבודות. העבודות

- - -

במסגרתו יתוארו מהלך העבודה, סוג שנהל יומן עבודה מפורט בהתאם להוראות המפקח ל .17.5וכן כל נתון/פרט נוסף שידרוש וכמות החומרים בהם השתמש הקבלן לצורך ביצוע העבודות

כל יום עבודה יפעל להחתים את המפקח על יומן העבודה.ובסוף (יומן העבודה - )להלןהמפקח

ד מוסמך, ידי מוד-" חתומות ומאושרות עלAS MADEלאישור המפקח תכניות " להמציא .17.6 כמבואר בחוזה. ,המהוות צילום מצב עדכני של העבודות נכון למועד סיומן וקבלתן

שירות מקצועי, תומך ומלווה. ,במהלך תקופת הבדק והאחריות לספק למזמין .17.7

וסמכויותיו המפקח .18

פקח על ביצוע העבודות.למפקח המפקח( כ -)לעיל ולהלןימנה גןרם מטעמו המזמין .18.1

קבלן.לעילה לדרישה לתשלום נוסף כלשהו נההוותהנחיות המפקח לא .18.2

לביצוע , הנחיות בכל הקשור םלשליחיו או למי מטעמ ,לעובדיולקבלן, המפקח רשאי ליתן .18.3 .יהןלמלא אחר יםמתחייבהעבודות והם

לבדיקתו ואישורו. -, המסמכים והציוד מידעהכל את להעמיד לרשות המפקח הקבלן מתחייב .18.4

וקביעתו תהא מכרעת. הקבלן ת אופן מילוי התחייבויותלבקר א המפקח יהיה רשאי .18.5

לפי שיקול דעתו הבלעדי ובתיאום -המפקח רשאי לקבוע את סדר העדיפויות לביצוע העבודות .18.6עם המזמין והקבלן מתחייב לפעול בהתאם לכך. ביצוע בהתאם לעדיפויות שיקבע המפקח לא

עיכוב בביצוע העבודות. יזכה את הקבלן בתוספת תשלום ולא ישמש עילה לקבלן ל

הקבלן מתחייב לדווח למפקח, בכתב, על כל תקלה בביצוע העבודות מיד עם היוודע לו עליה. .18.7

המפקח הוא הפוסק הבלעדי ביחס לאיכות חומרים ומקורם וביחס לעבודות שבוצעו או צריכות .18.8 להתבצע.

31

ידי הקבלן -ת עלמפקח להורות על ביצוע עבודות שונולהסמכות אבמשך ביצוע העבודות תה .18.9בהתאם לתנאי המכרז ו/או על תיקון עבודות שנעשו ו/או על החלפת ציוד ו/או על החלפת

חוזה, לרבות:ללשם ביצוע העבודות בהתאם ,לדעתו ,עובדים וכן כל דבר אחר הנחוץ

לפי דעתו אינו תואם שידו של ציוד -סילוק מאתר העבודות תוך פרק זמן שייקבע על .יותר בציוד טוב ומתאים והחלפתו את הוראות החוזה

לדעת המפקח -ביצוע מחדש של כל עבודה שלא בוצעה כראוי.

ו/או בעל/י תפקיד ו/או קבלן/ני משנה ו/או כל גורם אחר מצוות החלפת עובד/ים לבצע את העבודות.כשירים/ראויים אשר לדעת המפקח אינם העובדים,

של העבודות, בכפוף למגבלות החוזה.הוראות נוספות הדרושות לצורך ביצוע נאות

- - -

למפקח אין סמכות להורות על ביצוע עבודות כלשהן הכרוכות בתשלום נוסף כלשהו, החורג .18.10מסכום התמורה הנקובה בחוזה. הוראה זו חלה גם ביחס לעבודות נוספות/חדשות ותנאי

קבלת אישור לתקפות הוראת ביצוע של עבודות מעבר לסכום התמורה בהסכם כאמור הינו , גזבר המזמיןמראש ובכתב של

בהתאם לכך, ידוע ומוסכם כי לא ישולם לקבלן כל תשלום נוסף בגין עבודה נוספת שהקבלן ביצע מעבר לסכום התמורה הכוללת, ללא קבלת אישור גזבר המזמין כאמור.

המזמין כלפי של הקבלן לא ישמש כגורע או מפחית מכל התחייבות לחוזה זה בפרקדבר האמור .18.11 . החוזה פי-על

החוזה יקיים את הקבלן כי ,אלא אמצעי להבטיח ,אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למפקחואין בהוראות המפקח כדי לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לביצוע

התחייבויותיו.

ולשלם להם אחריםגורמים , יהיה המזמין רשאי להעסיק של המפקחלא קיים הקבלן הוראה .18.12וזאת מבלי לגרוע מכל סעד - על הקבלן בגין כך תחולנהההוצאות .בעד ביצוע אותה הוראה

פי הוראות החוזה והדין.-העומד למזמין על

בזמן ביצוע העבודות הסדרת התנועה השוטפת .19

, באמצעות מהנדס תנועה, תכנית הסדרי חשבונו-עלבטרם תחילת ביצוע העבודות, הקבלן יכין, .19.1 תנועה זמניים ביחס לאתר העבודות.

ידי כל גורם מוסמך נדרש אחר. -ידי משטרת ישראל וכן על-תאושר על תכנית זו (תכנית הסדרי תנועה זמניים -)להלן

לתכנית הסדרי התנועה הזמניים )המאושרת(, בהתאם להוראות בהתאם מתחייב לפעול הקבלן .19.2 משטרת ישראל וכפי שייקבע מעת לעת.

העבודות.ולאתר ראפשר במהלך תקופת העבודות את המשך התנועה השוטפת באתיהקבלן .19.3

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים למניעת הפרעות או תקלות לתנועת כלי הרכב השוטפת לרבות .19.4בשלבים או הסדרת דרכי גישה חלופיות זמניות ו/או הצבת מחסומים ותידי ביצוע העבוד-על

להכוונת התנועה. ם ושלטים קבועים ו/או הצבת שוטריםוסימונם בפנסים ו/או הצבת עובדי

32

דרש הפרעה לתנועה השוטפת, הקבלן יהיה אחראי להשגת כל האישורים יבמקרה בו ת .19.5 .מהרשויות לשם כךהדרושים

ריהיה אחראי להצבת שמירה באתהוא במשך היום, ותבמקרה בו הקבלן לא יסיים את העבוד .19.6 העבודות למשך כל הלילה.

האמור.בביצוע הכרוכות הקבלן לבדו ישא במלוא העלויותספק, למען הסר .19.7

נקודות קבע, סימון העבודות, אי התאמות בין תכניות .20

העבודות. חשבונו, במשך כל זמן ביצוע-על ,בשרותי מודד מוסמךיסתייע הקבלן .20.1מובהר כי המודד יהיה זמין ויעמוד לרשות המפקח במהלך כל תקופת ההתקשרות לצורך ביצוע

מדידות בשטח, ללא כל תוספת תשלום לקבלן בגין כך.

והקבלן ישמור וקבע נקודות ציון ונקודת קבע בשטח העבודות או בקרבתהקבלן ימודד מטעם ה .20.2כלל להתווית הכבישים והמגרשים. המודד ימסור נקודת מוצא ונתונים על אותן הנקודות.

המדידות תבוצענה בהתאם להנחיות המפקח.

לדיוק המיקום, המפלסים, המידות והתוויות חלקי והקבלן אחראי לסימון נאות של העבודות .20.3צוות והציוד להספקתהסימון(, וכן - ביחס לנקודות הציון ונקודות הקבע )להלן ותהעבוד

. יקבל ויאשר את הסימוןהמפקח ך.מומחים הדרושים לכוהעובדים ה

טעות במיקום, במפלסים, במידות או בהתוויות תתעורר עת מהלך העבודות תופיע או שב ככל .20.4חשבונו כל טעות -ידי המפקח, אזי יתקן הקבלן על-ידרש עליאו אם ,שהו מהעבודותכלחלק

כאמור, להנחת דעתו של המפקח.או לגבי כל קו או מפלס לא ישחרר את הקבלן ידי המפקח לגבי סימון -אישור שניתן על

מאחריותו לנכונותם של אלה והקבלן יקיים וישמור בקפדנות על כל נקודות הגובה, היתדות המשמשים לסימון העבודות. ושאר הפרטים

בין התכניות ו/או כתב הכמויות ו/או כלשהי מצא הקבלן במהלך העבודות אי התאמה .20.5או טעויות או העבודות, ו בינם לבין המצב הפיזי של אתרבינם לבין עצמם ו/א ים,המפרט

ידי הוראות, יודיע על כך מיד -כפי שסומנו בנקודות או על ,השמטות כלשהן במסמכים הנ"לשתעשה . כל עבודהותלמפקח בכתב והמפקח יורה לקבלן על הפעולות הדרושות להמשך העבוד

הוראות מתאימות /רם קבלת אישורבטאו ללא הרשאה ללא יידוע המפקח, ידי הקבלן,-עלללא קבלת תשלום כלשהו בגין כך, , תעשה על אחריותו הבלעדית של הקבלן מראש מהמפקח

הכל לפי דרישת המפקח. -ובמידת הצורך יידרש הקבלן להחזיר את המצב לקדמותו

איכות העבודות .21

ידי עבודה מטיב מעולה -כל פעולה במסגרת ביצוע העבודות על ,על חשבונו ,הקבלן יבצע .21.1 .לשם כךובמומחיות ויספק את כל כח האדם שיהיה דרוש

אם לדעת ,ידי הקבלן-לפסול כל חלק של העבודות שבוצע על ,לפי שיקול דעתו ,המפקח רשאי .21.2 החוזה. דרישותתואם את ואו אינהראויה המפקח אינו מהטיב הדרוש או לא בוצע במומחיות

תיקוניםל, יהיה הקבלן חייב למלא את הוראות המפקח ביחס ןנפסלו העבודות או חלקעל חשבון הקבלן. הקבלן יהיה חייב לשלם למזמין את ,ידי אחרים-, בעצמו או עלהנדרשים

העבודות שנפסלו. מביצועיגרמו למזמין כתוצאה ימלוא ההוצאות ש

הן תבוצענה תוך הקפדה על קיום , כיותכדות של מדרבכל הנוגע לביצוע עבו על הקבלן להקפיד .21.3 הכולל מפרט מדוייק לביצוע הנמכת המדרכה. ,1918תקן

33

21.4.

על הקבלן לבצע בדיקות של מעבדה מוסמכת ומאושרת לכך של העבודותמובהר בזאת כי הקבלן מחויב המבוצעות על ידו, לפי דרישת המזמין ו/או המפקח.

לבצע את מלוא הבדיקות כפי שיידרשו ע"י המזמין ו/או המפקח במועד שיקבע על ידם.

כל ההוצאות בגין בדיקות מעבדה מוסמכת ומאושרת כאמור לעיל, לרבות הוצאות התיאום וההזמנה בגין כך, יחולו במלואן על הקבלן.

כת אינן מאושרות, יהא רשאי מובהר בזאת כי ככל שתוצאות המעבדה המוסמהמזמין לחייב את הקבלן בביצוע התיקונים הנדרשים וככל שהקבלן לא יעשה כן, יהא רשאי המזמין לבצע את הבדיקות, על חשבון הקבלן, תוך חיוב הקבלן במלוא

ההוצאות כאמור בכל דרך שהמזמין ימצא לנכון.

גרם בביצוע העבודות ובהשלמתן עקב על הקבלן להביא בחשבון את כל העיכובים העלולים להי .21.5ביצוע הבדיקות כאמור והמתנה לתוצאותיהן. עיכוב בשל ביצוע בדיקות ו/או בשל עיכוב

בקבלת תוצאות הבדיקות לא יהווה עילה כלשהי לעיכוב בלוח הזמנים לביצוע העבודות.

מערכות תת קרקעיות .22

מעברים, עם ותת קרקעיות מערכות ,הקבלן יתאם את העבודות בכל הנוגע לפתיחת כבישים .22.1 הרשויות.עם המועצה ו/או ת/מהנדסועם המפקח

לשוחות ,הקבלן אחראי לקבל מהרשויות את כל התכניות הקיימות למערכות התת קרקעיות .22.2 לקווים התת קרקעיים.ו

ותהתת קרקעיוהמערכות הקבלן אחראי לבדוק את מיקומם של המבנים העל קרקעיים .22.3קווי טלפון וחשמל ו/או ,תיעול ,ביוב ,לרבות צינורות מים העבודות,באתר מצא ילההעשויים

גדרות, בין שהם מסומנים ובין שאינם מסומנים.

תתגלנה במהלך ביצוע העבודות.שהקבלן אחראי להודיע למפקח על כל תקלה או אי התאמה .22.4

ש יבצע הקבלן חפירות גישו ,קרקעי או בחצייתו-סמוך למתקן תתבבכל מקרה של עבודה .22.5בידיים לגילוי המתקן ועבודה בידיים בלבד עד למרחק של שני מטר מכל צד של המתקן, ידפן

קרקעי בהתאם -את החפירה )במידת הצורך ובאישור המפקח(, ויתמוך את המתקן התת להוראות המפקח מטעם הרשות הנוגעת למתקן.

כדי למנוע כל פגיעה יחשפו בעבודת ידיים ויסומנו ביקווי הביוב, התקשורת, החשמל והמים .22.6 בהן.

הקבלן לא יהיה זכאי לכל ביצוע כל העבודות כאמור כלול במחיר התמורה ולמען הסר ספק, .22.7עבודות החפירות לגילוי הצינורות/הכבלים/המבנים התת ל ביחס , לרבותכך תשלום נוסף בגין

.הרשויותקרקעיים והעל קרקעיים ו/או השימוש במכשירים מיוחדים ו/או התיאום עם

, אישורי מעבר ואת כל ותהעבודביצוע חובה לקבל מהרשויות, לפני התחלת חלה על הקבלן .22.8קרקעיים ולדאוג להזמנת -הדרוש בקשר למיקום ולמפלס של מתקנים וקווי תשתית תתהמידע

בסמוך למתקן תת קרקעי, ות, שיהיה נוכח במקום במשך כל זמן ביצוע העבודמןמפקח מטעקרקעי, ללא נוכחות מפקח כנ"ל כאשר -ל עבודה סמוך למתקן תתלא תבוצע כ או חצייתו.

נ"ל יהיה על חשבון הקבלן.ההתיאום והתשלום עבור המפקח

34

נוכחות מפקח מטעם רשות מוסמכת אינה משחררת את הקבלן מאחריות לכל הנזקים הישירים .22.9 קרקעי.-והעקיפים שייגרמו עקב פגיעה במתקן תת

וקיימות באתר מערכות תת קרקעיות נוספות, בלתי מסומנות על הקבלן להביא בחשבון כי יתכן .22.10 והוא יהיה אחראי למנוע כל פגיעה בהן או לתקנן במידת הצורך.

להפסקה בביצוע העבודות. /עילה לעיכוביהווה לא ביצוע הדרישות המפורטות לעיל .22.11

ועבודה בקרבת מתקנים קיימים םרשיונות, אישורים, היתרי .23

ימציא הקבלן למפקח את כל הרשיונות והאישורים לביצוע ותהעבודלפני תחילת ביצוע .23.1 כאמורלפי התכניות. הקבלן מתחייב לטפל בכל הדרוש להשגת הרשיונות והאישורים ותהעבוד

.כךלרשויות את כל ההוצאות והערבויות הדרושות לצורך חשבונו -עללשלם ו

לא תהינה לקבלן -ציגי הרשויות במקרה של עיכוב בביצוע העבודות כתוצאה מביצוע הוראות נ .23.2 המועצה לתשלום נוסף בגין כך. לפיכ האו דריש התביע ה,כל טענ

ניהול יומן עבודה והגשת כתבי כמויות שבוצעו .24

יומן עבודה וירשום בו מדי יום ביומו פרטים בדבר: ותהעבודבאתר הקבלן ינהל .24.1

ותבביצוע העבוד ויד-מספר העובדים לסוגיהם המועסקים על.

או המוצאים ממנו. ותהעבודלאתר כמויות החומרים למיניהם המובאים

ותידי הקבלן בביצוע העבוד-כמויות החומרים שהושקעו על.

העבודות.באתר הציוד המכני הנמצא

.השימוש בציוד מכני בביצוע העבודות

.תנאי מזג האויר השוררים במקום ביצוע העבודות

ההתקדמות בביצוע העבודות במשך היום.

.תקלות והפרעות בביצוע העבודות

ידי המפקח.-הוראות שניתנו לקבלן על

.הערות המפקח בדבר מהלך ביצוע העבודות

שעות מראש, על כוונתו להתחיל בשלב חדש של 48הקבלן אחראי להודיע למפקח, לפחות .24.2 לאפשר למפקח לבדוק את השלב הקודם. כדיאו לכסות שלב גמור ותהעבוד

ידי הקבלן והעתק חתום מהרישומים בו יימסר למפקח מדי -ייחתם כל יום על העבודה יומן .24.3 יום.

-פי החוזה -הרישומים ביומן לא ישמשו בכל מקרה עילה בידי הקבלן לדרישת כל תשלום על .24.4 וזאת גם במקרה שבו המזמין לא ערער ו/או לא תיקן ו/או לא דרש לתקן רישומים ביומן.

הציוד ואספקתו .25

35

ובכמויות מספיקות את כל שיידרש כל מקום לכל מקום ומחשבונו -להוביל עלהקבלן מתחייב .25.1 דרוש לביצוע העבודות, מלבד אם הוסכם בכתב אחרת.ההציוד

העבודות רזרבות של ציוד במידה שיאפשרו לו להתגבר רהקבלן מתחייב כי בכל עת יהיו באת .25.2 ציוד.בפגם או על כל מחסור זמני או עונתי ועל כל ליקוי

מים והחשמל הדרושים לצורך ביצוע הן ישא במלוא העלויות הכרוכות באספקת הקבל .25.3 העבודות.

שיחולו על הציוד וכל חלק ממנו./תשלומי החובה החליםבכל הקבלן ישא .25.4

על הקבלן להשתמש לצורך ביצוע העבודות בציוד בעל טיב מעולה ומתאים למפרט הטכני .25.5 רציוד במקום הייצור של הקבלן או באתולהוראות המפקח. המפקח יהיה זכאי לבדוק את ה

מרים הדרושים ולמפקח עזרה, מכשירים, מכונות, עובדים וח לסייעהעבודות. הקבלן מתחייב הציוד שמשתמשים בהם.ולשם בדיקה, מדידה ובחינה של איכות, משקל או כמות החומרים

לעבודות. םהמפקח, לפני הכנסתלדרישת הקבלן יספק על חשבונו מידגמים של חומרים .25.6הציוד הוכחות מניחות את הדעת לגבי סוג ואיכות ,אם יידרש לעשות כן ,הקבלן ימציא

ולנוהג ההנדסי.המחייבים לתקנים ווהתאמת

חשבון הקבלן.-עלכאמור תהיינה עלויות כל הבדיקות .25.7

הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהעבודות שנועד להיות מכוסה .25.8 מראש. ללא הסכמתו של המפקח -סתר או מו

המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן על פתיחה של כל מקום אשר כוסה או הוסתר בו חלק כלשהו מהעבודות ללא קבלת הסכמתו של המפקח כאמור ו/או באופן שלא מניח את דעתו של המפקח.

בכתב שהחלק הושלם חלק מהעבודות שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן למפקח האמור מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור למפקח לבדוק, לבחון ולמדוד את החלק האמור

לפני כיסויו או הסתרתו.

הפרה יסודית.ידי הקבלן הינה -עלמעיקרי החוזה והפרתו והינבסעיף זה האמור

בעלות בחומרים ובציוד .26

תונים לבעלותו של המזמין, כנהעבודות לאתר הגעתם חשבו עם יציוד שהקבלן יספק יהכל .26.1י שהרשה מוהקבלן לא יסיר דבר מכל אלה ללא הסכמתו בכתב של המפקח. יראו את המזמין כ

לביצוע העבודות והשלמתן, פרט למקרים בהם תהיה למזמין הציוד לקבלן להשתמש בכל עבודות.ה , או למקרה שהקבלן נטש אתהעבודות הזכות לסלק את ידי הקבלן מאתר

באמור לעיל כדי להטיל על המזמין חובות כלשהן ביחס לשמירה או שימוש בחומרים ברם, אין כאמור והאחריות בגין כך תהיה של הקבלן בלבד.

המפקח רשאי אולם בכתב של המפקח, מראש וציוד, ללא הסכמתו העבודותלא יוסר מאתר .26.2העבודות סלק מאתר ל ,להתיר או להורות לקבלן בכל עת במהלך ביצוע העבודות או עם גמירתן

ת המפקח כאמור לאלתר.ווהקבלן ימלא אחר הורא ציוד שלא נעשה בו שימוש

ידי הקבלן לקבלן, -תחזור הבעלות בדברים שסופקו על -שהמפקח הורה הציודעם סילוק חשבונו לאותם מחסנים שמהם -ידי הקבלן על-ידי המזמין יוחזרו על-והדברים שסופקו על

חום מתקני המזמין אשר בהם מתבצעות העבודות כפי שיורה בת אחרנלקחו או למקום המפקח.

36

, לטפל םידי הקבלן, יהיה המזמין רשאי לסלק-הקבלן את הדברים שסופקו בשעתו עליסלק לא .26.3כשהוא זכאי לנכות מפדיון מכירתם )אם היה כזה( את כל ,לפי שיקול דעתו ,בהם או למוכרם

.לכךהוצאות שנגרמו בקשר ה

לתשלומי חובה חובות הקבלן, בכל הנוגע מזה לא תתפרשנה כמשנות או גורעות הוראות סעיף .26.4 .המבניםהקמה ועל האו רישוי, החל על העבודות, על ציוד ,או ביטוחם,שיש לשלמ

רכוש המועצהשמירה על .27

המצוי באתר העבודות.או מי מטעמו הקבלן יהיה אחראי על רכוש המזמין .27.1

.המועצהבדן או גניבה או השחתה של רכוש וא ישא בכל העלויות במקרה שליהקבלן .27.2

בטיחות ונקיטה באמצעי זהירות .28

הדרושים בכדי הזהירות והבטיחות הקבלן ינקוט בכל אמצעי ,ביצוע העבודותבטרם ובמהלך .28.1באתר העבודות, בין השאר, בהתאם לתכנית בטיחות שתערך לשמור על תנאי בטיחות נאותים

ית זו תשמש, בין השאר, לצורך מניעת תאונות עבודה, ידי מהנדס בטיחות מטעמו. תכנ-עלתאונות הקשורות בעבודות חפירה, הנחת תשתיות, הובלת חומרים וציוד, הפעלת ציוד וכלים

הנחיות של משרד העבודה ותקנים פי -עלוזאת בהתאם להוראות כל דין, לרבות -וכן הלאה בטיחות הרלבנטיות לכך.הוהנחיות ,והרווחה

ג להתקין פיגומים, מעקות, גדרות זמניות, תאורה מיוחדת, נצנצים, מחסומים, הקבלן ידא .28.2לצורך אזהרה מפני הסכנות והנזקים העלולים להיגרם כתוצאה משהות -שלטי אזהרה וכו'

באתר.

עם סיום העבודות, באחריות הקבלן למלא את כל הבורות, ליישר את הערמות ולסלק את כל .28.3 וצאה מביצוע העבודות. המכשולים שנותרו באתר כת

באחריות הקבלן לקבל את כל האישורים התקופתיים הנדרשים ביחס לשימוש ואחזקה .28.4בציוד/כלי עבודה מכאניים/חשמליים, ציוד הרמה, ציוד הגנה אישי, חומרים מסוכנים וכן

הלאה.

למנוע במהלך ביצוע העבודות וכן בסיום כל יום עבודה בכל חלק של האתר, מתחייב הקבלן .28.5 נגישות למפגעים בטיחותיים.

במקרה של ביצוע עבודות כלשהן בביבים או בשוחות קיימים, על הקבלן לבדוק תחילה את .28.6פי -על -הביבים והשוחות להמצאות גזים רעילים ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנובעים מכך

הוראות כל דין והרשויות.

כל ציוד ההגנה הנדרש לשם דאגה על הקבלן לספק לעובדיו ו/או לפועלים מטעמו את .28.7 לבטיחותם ושלומם, בהתאם לאופי העבודות שתבוצענה והסיכון הגלום בהם.

המזמין רשאי להפסיק את עבודת הקבלן במידה וזו נעשית בתנאים בטיחותיים לא נאותים או .28.8אולם, אין בכך כדי לשחרר את הקבלן לא מתאימים לדרישות הרשויות ו/או לדרישות המפקח.

אחריותו המלאה והבלעדית ביחס לבטיחות אתר העבודות. מ

על הקבלן להסתייע בשירותי מהנדס בטיחות כדי להבטיח קיומם של תנאים בטיחותיים .28.9 נאותים של השוהים ו/או העובדים בו.

37

הציבור ובזכויות בנוחות פגיעהמניעת .29

הוא . לכן של המזמין השגרתיתבמקביל לפעילות נהתתבצעשיכול והעבודות מודע לכך הקבלן .29.1הציבור בנוחות ,שלא לצורךייגרמו פגיעה או מטרד, ביצוע העבודות לא כדי תוך , כי מתחייב

. זאתהוא ינקוט בכל האמצעים כדי להבטיח כי לא תהא הפרעה שלא לצורך ציבורי כלשהו, וו

ת של השגרתיהדורשת הפרעה לפעילות עבודהמראש כל ימים 7לתאם לפחות מתחייב הקבלן .29.2 ובכפוף לאישור המפקח. המזמין

מראש ובכתב עם תיאום או פעולה שיש בה כדי לפגוע בצדדי ג' תבוצע רק לאחר מים ניתוקי .29.3 .המזמין

תכניות .30

רכושו של יהיועבודות לכל התכניות, התשריטים, השרטוטים וכיו"ב מסמכים הקשורים .30.1לו מיד עם השלמת םועליו להחזיר בידי הקבלן למשך תקופת ביצוע העבודות והמזמין, שיופקד

המזמין.של דרישה פי -על -או לפני כן העבודות

הקבלן יחזיק באתר העבודות העתק מכל מסמך המהווה חלק מהחוזה. המפקח יהיה רשאי .30.2 .אלו בכת עתלבדוק או להשתמש במסמכים ,לעיין

ליו לפנות בכתב ע ,הקבלן אחראי לבדיקת המידות המופיעות בתכניות. במקרה של אי התאמה .30.3 ימים לפני התחלת העבודות. 7לקבלת הבהרות מהמפקח, לפחות

ישא יהקבלן אחראי להתאמת העבודות, ובמידה ותבוצענה עבודות במידות שאינן מותאמות .30.4 הקבלן בהוצאות הריסת החלק שנבנה ובנייתו מחדש.

לקבלן, השלמה לא תהווה עילה לתשלום נוסף /העברת תכניות נוספות לקבלן לצורך הבהרה .30.5 צורפו למכרז.שולא חל שינוי מהותי בפרטים בהשוואה לתכניות היה

העבודות או פינויו רניקוי את .31

,המפקח כל פסולתלו העבודות ומכל שטח שיורה רהעבודות יסלק הקבלן מאת ביצוע במהלך .31.1יפנה את האתר מכל אדם שתמשו בהם, ובעת גמר העבודותהאשפה וחומרים אחרים שלא

וישאיר וציוד, בניה, חומרים עודפים, לכלוךהחומרי לרבות ,ציודהל את כוחפץ ויסלק ממנו להנחת דעתו של המפקח. ,העבודות במצב נקי ומסודר ראת את

ובהתאם להוראות כל דין. חשבון הקבלן-על ,עשה לאתר מוסדר ומאושרייפסולת הפינוי .31.2

ןחשבו-על ,ידי אחר-בעצמו או עללעשות כן המזמין רשאי ,העבודות רלא פינה הקבלן את את .31.3 הקבלן.

הם רכוש המזמין והקבלן יעבירם למזמיןמוסכם, כי כל עודפי העפר ו/או החומרים שסופקו .31.4 .אלווירכזם במקום שיורה לו המזמין ובכל מקרה הקבלן אינו רשאי למכור עודפי עפר

אישור המפקח לסיום גמר ולקבלת העבודות הינו תנאי מוקדם להוצאת תעודת רפינוי את .31.5 העבודות.

38

נספח ג'

הסכם

____________ביום ______ לחודש ___________ שנת יואבשנערך במשרדי המועצה האזורית

ב י ן:

יואבהמועצה האזורית "(המועצהו/או " "המזמין")להלן:

אחד מצד

-לבין-

_______________ __________________ ח.פ. ______________ ת.ז. ___________ מרח' ______________ מרחוב _____________ על ידי מנהליה המוסמכים לחתום מ________________

39

ולהתחייב בשמה כדין ("הקבלן)להלן: " _________ה"ה __________ ת.ז.

ה"ה __________ ת.ז. _________ ("הקבלן")להלן:

מצד שני

מעוניינת בהחלפת מדי מים במערכת המים במועצה למערכ קריאה מרחוק והמועצה הואיל: ; כולל תחזוקת המערכת

לביצוע עבודות החלפת מדי מים 14 / 2017והמועצה פרסמה מכרז פומבי שמספרו והואיל: והקבלן זכה במכרז; מועצהבוכן למתן שירותי ניהול מערכת מדידת מים

ביצוע התקנת מדי מים ומערכת קריאה מרחוק של ולקבלן ידע, אמצעים וניסיון ב והואיל: בצורה יעילה וחסכונית תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים;מדי מים,

רותים במועדים הנקובים בחוזה יקבלן עצמאי שביכולתו לספק את הש -והקבלן והואיל:במכרז ובחוזה זה, ולמלא את כל הכהגדרת ,זה ולמשך כל תקופת החוזה

, הכל כמפורט בחוזה זה;מועצההתחייבויותיו כלפי ה

לקבל מהקבלן את מהמסכי ,על סמך הצעת הקבלן והצהרותיו מועצה,וה והואיל:בכפוף להתחייבויות הקבלן למלא את כל ההוראות, התניות רותים והכל יהש

והתנאים המפורטים בחוזה זה;

וברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את יחסיהם המשפטיים, הכל כמפורט בתנאי והואיל: חוזה זה לעיל ולהלן;

לפיכך, הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

כללי .1

הנוחות בלבד ולא ישמשו לצרכי פרשנות ההסכם.כותרות הסעיפים הוספו לשם .1.1

להסרת ספק, מוסכם, כי הוראות חוזה זה הינן משלימות ובנוסף לכל האמור במסמכי .1.2המכרז, לרבות במפרטים הטכניים המיוחדים המצורפים למסמכי המכרז. בכל מקרה של

ין האמור סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות ו/או רב משמעות שיתגלה אם יתגלה, ב בחוזה זה לבין נספחיו בכל הקשור להוראות שאינן טכניות גרידא, הוראות החוזה גוברות.

, המועצה תהיה רשאית להגדיל את היקף העבודות בכפוף להוראות כל דיןמוסכם בזאת כי .1.3 . כמו כן, המועצה תהיה רשאית להגדיל או להקטין את היקף ביצוע העבודות.נשוא ההסכם

הגדרות .2

ים הבאים תהא בהסכם זה המשמעות הנקובה לצידם כדלקמן:למונח

שפורסם ע"י המועצה לצורך קבלת 14 /2017מכרז פומבי מס' -" המכרז" השירותים נשוא הסכם זה.

40

על פי תוכניות המתאר המאושרות של המועצה מועצהשטח ה -" מועצהתחום ה" .יואבהאזורית

בהרחבת כפר מנחם ובמרכז יואב ) 2018בשנת שיוחלפו מדי מים -" מדי מים קיימים"

.כמפורט בכתב הכמויות (מסמיה ככל ( מפורטים בכתב הכמויות/נוספים )מעבר לקיימיםמדי מים -" מדי מים נוספים"

. מועצהשיידרש למועצה, מעת לעת, בתחום ה מערכת קריאת מדי מים מרחוק כפי שהוצעה במסגרת הצעת -" מערכת המדידה"

במכרז, לרבות החלפת מדי מים קיימים והתאמתם הקבלן למערכת ולרבות התקנת מדי מים נוספים.

מקורות חברת המים לישראל בע"מ ו/או כל ספק מים אחר איתו -" ספק המים"

לצורך או הישובים הרלבנטיים או כל גוף אחר תתקשר המועצה אספקת מים .

הצורך מים י המועצהיישובון בתושב, מבני ציבור, עסקים, גינכל -" צרכן"

.מועצהבתחום ה , צינורות תת קרקעיים, רשת מדידה, קווי מועצהמערכת המים ב -" מועצהרשתות המים ב"

ציוד היקפי לרבות רכזת, רפיטרים וכו', , מועצההמים לצרכנים במכשירים ומתקנים הקשורים לכך, כגון: וסתי לחץ, מגופים,

ח )מונע זרימה חוזרת(.משאבות וכיו"ב ולמעט מז"

מועד השלמת התקנת המערכת ומדי המים ומסירת תעודת קבלה -" המועד הקובע" לקבלן.

, כללי המים )תעריפים למים ברשויות 1959 -חוק המים, התשי"ט -" תקנות המים", חוק העזר )אספקת מים(, התשכ"ז 1994 -המקומיות(, התשנ"ד

כפי - 1988 -, לתקנות מדידת מים )מדי מים(, התשמ"ח 1967 – שיעודכנו מעת לעת.

השירותים נשוא ההסכם: .3

השירותים נשוא הסכם זה כוללים, בין היתר, את השירותים, כדלקמן: .3.1

שידרוג מערכת מדידת מים והחלפת מדי מים במועצה-

מדי המים הקיימים 200 -כמערכת המדידה יבוצע באמצעות החלפת התקנת/שידרוג לקריאה מרחוק, כולל התקנת אלחוטית ומערכת חדשים, התקנת מדי מים במועצה

וכן מערכת לקליטת נתונים, שליטה ובקרה בדבר נתוני הצריכה/תקלות ובקרת פחת היקף ישום ( מערכת המדידה - )להלןהתממשקות לתוכנת הבילינג של המועצה

במסמך הכל כמפורט אם להחלטת המזמין בלבד. יבוצעו בהת -המערכת ושלבי ההקמה ובהסכם. , בנספחיםבמפרט הטכניזה,

.שעונים בהרחבת כפר מנחם ובמרכז יואב מסמיהיוחלפו 2018בשנת

הקבלן נדרש לספק ולהתקין מערכת מושלמת ופעילה הכוללת: מדי תכולת העבודה: קרה. לצורך ביצוע העבודה מים, יחידות קצה, ציוד בקרה ותקשורת, עד וכולל מרכז ב

ילקחו בחשבון כל החומרים, העבודות והציוד כמתואר במפרט, בכתב הכמויות ובשרטוטים המצורפים. וכן את כל החומרים העבודות והציוד שלא מופיעים המפרט אך נחוצים לצורך אספקה, התקנה והפעלה מושלמת של המערכת. בדיקות יסודיות בשטח,

ידות המערכת לדרישות המפרט. הטמעה, מתן הדרכה, מידע ובמרכז הבקרה, של עמוגיבוי טלפוני לנציגי המזמין, הגשת תיק תכנון לביצוע, בחינות תקינות, הפעלה, הרצה,

תיעוד.

41

הקבלן נדרש לאיסוף כל המידע הנחוץ להתקנת אספקת שרותים הנדסיים/טכניים. ל מדי המים, קריאתם המערכת ותפעולה כולל רשימה מדוייקת כתובות ומיקום ש

המתאימה GPSהאחרונה, וודוא שייכות לצרכנים. איכון מדי המים באמצעות מערכת , צילום קריאת מד המים שפורק, תאום לגבי GIS (ArcView)ליצוא נתונים למערכת

מיקום הציוד ואופן התקנתו, בחינה מקצועית ומפורטת של התנאים הפיזיים של השטח רויות ותשתיות תקשורת. שימוש ושילוב המידע מהמערכות והמבנים, לרבות אפש

הקיימות/ישנות למערכת החדשה.

הקבלן נדרש לביצוע תכנון מפורט למערכת התקשורת, בדיקת איכות תקשורת. התקשורת, תכנון ותאום לביצוע התקנה של כל מרכיבי המערכת כגון: מדי מים, יח'

נת חשמל ותקשורת(. קצה, רכזות, ממסרים, רפיטרים, )לרבות הז

לרבות החלפת מדי מים, ניהול ותחזוקה שוטפת של מערכת המדידה ומדי המים כמתחייב לפי הנסיבות, ע"פ הוראות הדין ו/או רשות המים ו/או בהוראות המועצה, לרבות ע"פ צורך, יכולת קבלת דו"חות פחת שוטפים, מסירת דו"חות התראה, צריכה

כמפורט במפרט הטכני ובהסכם. הכל -שוטפת וכיו"ב

הפקת דו"חות חודשיים או תקופתיים אחרים, לצורך הנפקת - הפקת דו"חות חודשיים חשבונות חיוב לצרכנים ע"י המועצה ו/או ע"י אחר וכן לצרכים שונים.

)השירותים דלעיל הכוללים את כלל ההוראות, הפירוט וההרחבה ביחס אליהם כאמור "(.השירותים נשוא ההסכם" ו/או "השירותיםלן יחדיו: "בהסכם זה, יכונו לה

כוללים תחזוקה של אינםלמען הסר ספק, מובהר בזאת כי השירותים נשוא הסכם זה .3.2מעבר לעבודות – )לרבות החלפת צנרת, תחזוקת שבר וכיו"ב מועצהרשתות המים ב

לצרכני ( וכן אינם כוללים אספקת מים הכלולות במפורש בהסכם זה ובנספח הטכני . מועצהה

המועצה מוסרת בזאת לקבלן והקבלן מקבל על עצמו ומתחייב לבצע בזאת את כל .3.3השירותים בהתאם להסכם זה על נספחיו, לרבות אספקה, התקנת המערכות ואחזקתן, בהתאם להסכם זה ונספחיו ולרבות כל העבודות הנדרשות לביצוע השירותים ע"פ הסכם

זה.

להתקשר עם כל צד ג' אחר לביצוע עבודות תהיה רשאיהמועצה תכי מוסכם, ידוע ומוצהר .3.4, ולקבלן לא תהא כל טענה הסכם זהרותים מיוחדים, אשר אינם כלולים ביו/או לאספקת ש

ו/או דרישה ו/או תביעה, מכל סוג שהוא, בגין כך.

והתחייבויות הקבלן הצהרות .4

ומאשר בזאת, כדלקמן: , מתחייב הקבלן מצהיר

ת הידע, האמצעים והניסיון, בשדרוג מערכת מדידת מים, בניהול ותחזוקה כי יש לו א .4.1שוטפת של מערכת מדידת מים, בניהול מערכת מדידת מים )בעצמו או באמצעות קבלן משנה מטעמו(, תוך שימוש באמצעים ובטכנולוגיות מתקדמים, תוך ניצול הניסיון, הידע

ל לשם ביצוע מטלותיו על פי הסכם זה.והקשרים עם גורמים מקצועיים בתחומים אלה והכ

שירותים נשוא הסכם זה, בהתאם למפורט בהסכם זה , כי יבצע באופן מושלם את כל ה .4.2ובהתאם להוראות הו/או מי מטעממועצה ו/או ובהתאם להנחיות ולהוראות הכלליות של ה

והנחיות כל רשות מוסמכת ובשים לב להוראות כל דין.

.שירותיםמוכח ומיומנות רבים בכל הקשור לביצוע הכי הינו בעל ותק, ניסיון .4.3

שיונות מכל סוג ומין שהוא יאת כל האישורים ו/או ההיתרים ו/או הר מועצהכי ימציא ל .4.4 בהתאם לנדרש בהוראות כל דין. שירותיםהקשורים לביצוע ה

וכי אין מבחינתו כל מניעה ו/או מגבלה שירותים כי קיבל את כל המידע הקשור בביצוע ה .4.5 זה ובאיכות מעולה. הסכם, במועדים כמפורט בשירותיםע את הלבצ

42

אישורים להוכחת מועצהכי הינו עוסק מורשה ומנהל ספרים כדין ומתחייב להמציא ל .4.6 האמור בפיסקה זו.

כי הינו בעל אישור תקף על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, תשל"ו .4.7- 1976.

מפקיד שומה ו/או רואה חשבון המעיד כי הוא מנהל פנקסי חשבונות כי הינו בעל אישור .4.8 ורשימות שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף.

1987-בדבר העסקת עובדים לפי חוק שכר מינימום התשמ"זההצהרה נוסח כי הוא עומד ב .4.9 המצורפת כנספח למסמכי המכרז. , ובדבר העסקת עובדים זרים

ושר והיכולת המשפטיים להתקשר בחוזה זה ולחוב על פיו וכי אין כל מניעה כי בידו הכ .4.10חוקית, חוזית ו/או אחרת המונעת את התקשרותו בחוזה זה, ומילוי וקיום כל התחייבויותיו

על פיו.

מועצההקבלן הינו תאגיד ו/או כל גוף משפטי שאינו אדם, הוא מתחייב להמציא לככל שכי .4.11פים כדין בדבר כשרותו, רישומו, קיומו, זהות מנהליו להנחת דעתו אישורים תק

וסמכויותיהם.

והמערכות נשוא הסכם זה, באיכות מעולה )הכוללים תו תקן ישראלי , כי יספק את הציוד .4.12 .תשלום נוסף בגין כךוזאת ללא כל -ככל שקיים( למועצה

באופן שלא תעשנה הסכםבהתאם לדרישות השירותים כי כל הפעולות הנחוצות לביצוע ה .4.13יפריעו שלא לצורך, או בצורה בלתי נאותה, לנוחיות הציבור או לגישה לדרכים ולשבילים

פרטיים או ציבוריים, לא לשימוש בהם ולא לתפיסתם.

כי יעסיק לצורך ביצוע העבודות נשוא המכרז צוות עובדים בעלי נסיון מוכח, מיומנות, .4.14 מומחיות וכישורים מקצועיים הולמים.

.שירותיםתשלומים לעובדים אשר יועסקו על ידו לצורך ביצוע הכל הכי ישא ב .4.15

אישורים תקפים כדין בדבר של המועצה, הלהנחת דעת למועצה,כי הוא מתחייב להמציא .4.16 , ככל שיידרש.כשירותו, רישומו, קיומו, מטרותיו, זהות מנהליו וסמכויותיהם

לים הנדרשים לצורך ביצוע נאות כי יספק על חשבונו את כל הציוד ו/או האביזרים ו/או הכ .4.17 .שירותיםשל ה

הינם שירותיםכי כל הכלים, האביזרים והחומרים אשר ישמשו את הקבלן לביצוע ה .4.18באיכות ובטיב מעולים, והכל במספר, ברמה הדרישה לצורך מילוי כל התחייבויותיו על פי

זה. הסכם

מה דלעיל של הקבלן הסכירק בהסתמך על נכונות כל הצהרותיו היסודיות ידוע לו כי כי הסכם זה.להתקשר עימו בהמועצה

מערכת המדידההחלפת מדי המים והתקנת .5

עם חתימת הסכם זה, יפעל הקבלן לשידרוג מערכת המדידה לרבות מדי המים כפי שהוצעו על ידו . במסגרת הצעתו במכרז ובהתאם לדרישות המפרט הטכני

-המועדים להלן מ לא יאוחרהעבודות יושלמו

ממועד חתימת ימים 20לא יאוחר יהיה -אספקה והתקנת המערכות תחילת זמן המזמין.ההסכם עם הקבלן ובתיאום עם

,לאחר תחילת העבודות. ימים 45לא יאוחר מ זמן סיום הפרויקט ומועד מסירה

43

יספק הקבלן אחזקה שוטפת של המערכות לתקופה של -החל ממועד המסירהשנה. תחזוקה בשנה הראשונה ממועד המסירה כלולה במחיר שדרוג המערכת ולא

ישולם בגינה תשלום נוסף.

תחזוקה שוטפת למערכת על כל ימשיך הקבלן לספק –בתום שנה ממועד המסירהתקופה כאמור ישולם . בגין שירותי תחזוקה בשנים 5מרכיביה לתקופה נוספת של

ע"פ הצעת הקבלן.

חשבון הקבלן, ויכלול, בין השאר, את ביצוע הפעולות, כדלקמן:העבודות יעשו

הקבלן יבצע את כלל ההשקעות הנדרשות לשדרוג מערכת המדידה בהתאם למתחייב ע"פ .5.2 .המפרט הטכני

אמור , בשים לב להקיימים הקבלן יבצע את התקנת המערכת, לרבות החלפת מדי המים .5.3במפרט הטכני, דרישות התקן הישראלי הרלבנטי ובהתאם לתקנות מדידת מים )מדי מים(,

.1988 -התשמ"ח

ללא כל חיוב במקום המדים הקיימים. מובהר בזאת כי לאחר מדי מים הקבלן יספק ויתקין .5.4פירוק מדי המים הקיימים והחלפתם כאמור במדי מים חדשים, יהיה רשאי הקבלן לקבל

לשימוש את מדי המים שהוחלפו. לחזקתו ו

הקבלן יספק ויתקין מדי מים נוספים במקומות הנדרשים, לרבות מעגלי הפחת, גינון , מבני .5.5 ציבור.

.עבודות בהתאם למתחייב בנספח הטכניההקבלן יבצע את .5.6

תשלום נוסף בגין וזאת ללא כל -מועצה להסכם נשוא הוהמערכות יספק את הציוד קבלןה .5.7 .כך

יסומן באמצעות מדבקה, הכוללת את הפרטים הבאים: שם המערכותכל מארז של .5.8ותאריך סיום תקופת סידורי של הציוד פרמס ,, מס' טלפון לשרותקבלן, שם המועצהה

האחריות בהתאם להוראות הסכם זה.

, בצירוף תיעוד מלא ומפורט, לרבות, הוראות יצרן, מדריך מועצהל ויסופק המערכות .5.9שיונות שימוש ומפרטים יברית, מדריך למשתמש באנגלית, תעודות אחריות, רלמשתמש בע

מערכות.טכניים מקוריים ומלאים ביחס לכל פריט של ה

, לרבות המספר מערכתאת כלל המרכיבים הנדרשים לשם הפעלת הויתקין יספק קבלןה .5.10את למען הסר ספק, מובהר ומודגש בזאת כי הקבלן יספק למועצה הסידורי שלהם.

המערכות נשוא הסכם זה, בצירוף קוד טכנאי וקוד הפעלה ביחס לכל אחת מהמערכות.

חשבונו, את כלל ההתקנים המתאימים לכל אחד -הקבלן מתחייב לספק ולהתקין, על .5.11 מהמערכות נשוא הסכם זה לצורך פעולתה התקינה של המערכת.

דרוש בעוד מועד ובכמויות הקבלן מתחייב להוביל על חשבונו לכל מקום ומכל מקום שיהיה .5.12, מלבד אם הוסכם שירותיםמספיקות את כל הציוד שיהיה דרוש מדי פעם בפעם לביצוע ה

בכתב אחרת.

, בעל תו תקן בציוד בעל טיב מעולהתקנת המערכת על הקבלן להשתמש לצורך ביצוע ה .5.13 מועצה.ומתאים למפרט הטכני ולהוראות הישראלי )ככל שקיים(

הקבלן ימציא אם יידרש לעשות כן הוכחות מניחות את הדעת לגבי סוג ואיכות החומרים העלויות של כל הבדיקות יהיו .מועצהדרש על ידי היוהתאמתם לתקנים המתאימים כפי ש

על חשבון הקבלן.

44

מובהר ומוסכם בזאת כי הקבלן מחויב לספק את המערכת כנדרש בהתאם למפרט הטכני .5.14 ולהצעתו במכרז.

מסירת המערכת לרשות המועצה .6

של מערכת המדידה בהתאם למפורט ההתקנההאספקה ועבודות השדרוג, עם השלמת .6.1 קבלןותקנו. הישהמערכות והציוד לתקינות פרטי בדיקות סופיות , יבצע הקבלן לעיל

לדרוש תרשאיהמועצה תהיה יאשרו בחתימתם את ביצוע הבדיקות הסופיות ו מועצהוהמהקבלן ציוד חדש אחר תחת הציוד שהותקן/סופק בשל אי התאמה ו/או אי תקינות ו/או

תוך פרק זמן שאינו עולה -על חשבונו -מתחייב לעשות כן קבלןפגם ו/או חוסר אחרים, וה . עבודה ימי 3על

במצב עבודה תקין, שלם וראוי לתפעול מערכת תהא ה ,מתחייב, כי לאחר ההתקנה קבלןה .6.2 ובתוכנות. מערכתמכל פגם, תקלה, אי התאמה ב ההיה חופשיתשימוש יום יומי שוטף, וכן ו

מובהר בזאת כי תנאי לאישור בדבר מסירת המערכת הינו קבלת תו תקן מאת מכון התקנים .6.3 בדבר תקינות המערכות ועמידתן בתנאים הנדרשים ע"פ דין.

תהא המועצה , ןוכלשונ ןככתבזה, לפרק בהתאם ועמוד בהתחייבויותיילא קבלן ככל שה .6.4לתקן את הציוד הפגום בעצמו או באמצעות אחר ובמקרה זה תוטלנה כלל ההוצאות תרשאי

לחלט את הערבות ה, בנוסף לזכותתהא רשאית מועצהוה ,שתיגרמנה בשל כך על הקבלןאו חבה חוב תבדין, לקזז הוצאות אלו מכל סכום ש הו/או בנוסף לכל זכות אחרת של השביד

בלן.לק

יודיע על כך בכתב , הקבלן לאחר שהקבלן יבצע את העבודות בהתאם להוראות חוזה זה .6.5קבע את המועד לבדיקת העבודות שיהיה תוך ת מועצה. האותן לקבלמנה ויבקש מ מועצהל

ודיע בכתב לקבלן על מועד הבדיקה.תיום מיום קבלת הודעתו הנ"ל של הקבלן ו 14

מצא כי הן בוצעו במועד והושלמו תא יהעבודות וככל שהאת תבדוק המועצה במועד שנקבע .6.6 אישורי תו תקן, תאשר המועצה את הקבלה כמפורט בתנאי חוזה זה והנספחים לו ונתקבלו

. ("תעודת קבלה"בכתב )להלן:

מובהר בזאת כי במועד כאמור תוגשנה כלל המערכות לבדיקת קבלה, שתכלול, בין השאר, כדלקמן:

ית של כל מרכיבי המערכות.בדיקה פונקציונאל

.בדיקת התקנה מבחינה הטכנית ומידת ההתאמה לדרישות המפרט

.בדיקת פעולת המערכת כמכלול

מצא כי יש עוד צורך בביצוע עבודות כלשהן שלא בוצעו ו/או בשינויים / מועצה תככל שה .6.7יך מהקבלן לבצען תוך תקופת זמן שתקבע על ידו ותארתדרוש המועצה תיקונים כלשהם,

מסירת העבודות ידחה עד שהקבלן יוציא לפועל את כל העבודות ו/או השינויים / תיקונים מועצה.הנ"ל שלא בוצעו, הכל בהתאם לנספחי החוזה והוראות ה

דיעבדב"עדות" ם סיום העבודה ולפני בדיקות הקבלה, ימסור הקבלן למועצה תוכניות ע .6.8( (AS MADEבפועל, וכן כל מסמך אחר שיידרש מתארות את מצב העבודות כפי שבוצעו

ע"י המועצה.

, ומעלה 2004גרסה DWG, וכן במדיה מגנטית בפורמט A0תכניות תעשינה על גבי גיליונות ה .6.9 ופן אחר שתורה המועצה.אאו בכל

תכניות תכלולנה את כל מדי המים, המתקנים והמערכות כפי שבוצעו למעשה וכן מידעה .6.10 וסף שיידרש להפעלה ואחזקה שוטפת או כפי שתורה המועצה. נ

45

מועצה לא תשלם תשלום נפרד או נוסף כלשהו עבור הכנת והגשת התוכניות כאמור ה .6.11 תמורה הכוללת. בוהתמורה עבורן כלולה

תעבור המערכת -המסירה/קבלה כמבואר לעיל ובפוף לאמור לעיל מוסכם כי החל ממועד .6.12כמנהג מערכות יוכלו להשתמש במי מטעמה ו/או מועצההו, עצהותהיה לקניינה של המו

מובהר ומוסכם כי הקבלן מתחייב לספק למועצה קוד הפעלה וקוד בעלים לכל דבר ועניין.טכנאי ביחס לכל אחת מהמערכות נשוא הסכם זה, אשר יהיו אף הם קניינה המוחלט והמלא

של המועצה.

הדרכת עובדי המועצה .7

לאחר השלמת התקנת המערכת, תבוצע ע"י הקבלן לצוות של המועצה הדרכה לגבי תפעול כלל המערכות שסופקו במסגרת המכרז.

ההדרכה תכלול, בין השאר, הכרות כללית עם המערכות ומרכיביהן.

שעות, ובמסגרתה אף יוכשרו עובדי המועצה ע"י הקבלן בשימוש 10ההדרכה לא תפחת מהיקף של במערכות.

ההדרכה תתקיים במשרדי המועצה ותעשה בשפה העברית.

ניהול מערכת המדידה ותחזוקה שוטפת .8

הקבלן יתחיל לנהל את מערכת המדידה והגביה, החל מהמועד הקובע. ניהול מערכת המדידה יכלול, בין השאר, את השירותים, כדלקמן:

ן. הדו"ח יכלול רשימת בסוף כל חודש הקבלן יכין דו"ח צריכה מפורט וימסרו לנציג המזמי .8.1הצרכנים בפרוט: מס' מונה, קריאה קודמת, קריאה נוכחית, סה"כ צריכה חודשית, שם

צרכן, כתובת. דוח זה יאפשר למזמין לשלוח חשבונות חודשיים מפורטים לצרכנים. –הקבלן יוודא שהמערכת והתוכנה יותאמו למערכות במחלקת הגביה של דו"ח ממוחשב

קובץ.

, כמו כן יבצע ולהנחיות המזמין יבצע ברשת המדידה קבוצות פחת בהתאם לצורךהקבלן .8.2 .ופעמים ביום וימסור נתונים אלו למזמין, ע"פ בקשת 3קריאה לפחות

הקבלן ינפיק דו"חות פחת ודו"חות סטטיסטיים אחת לחודש ויעבירם למזמין. .8.3

ות המערכת, ע"פ דרישות הקבלן ימסור למזמין כל דו"ח ו/או עיבוד נתונים בהתאם לפונקצי .8.4בכל התראה שתתקבל במערכת בנוגע , ללא דיחוי,המזמין. כן יעדכן הקבלן את המזמין

לחריגת צריכה מכל סוג שהוא.

חדשים שהותקנו על ידו, והם תקולים הקבלן יבצע, על חשבונו, החלפה ותיקון של מדי מים .8.5 , כמתחייב ע"פ דין.מסיבה כלשהי

תקופת ההסכם לתיקון או להחלפה, בהתאמה, של כל פגם או הקבלן יהיה אחראי בכל .8.6קלקול או חלק פגום, שיתגלו בפרטי המערכת, לרבות מדי המים, הכל בהתאם להוראות

המזמין, ועל חשבונו של הקבלן.

הקבלן יתאם עם ספק המים התקנת מונה קר"מ על המונה הראשי של ספק המים המספק .8.7 ע"י הקבלן. –קשורת למרכז(. תאום וביצוע מועצה )פלט כפול ואמצעי תמים ל

46

הקבלן מתחייב לנקוט בכל הפעולות והאמצעים המתאימים הדרושים לצורך אחזקת .8.8פי נתוני היצרן ולשביעות רצונה של -המערכת על כלל מרכיביה, באופן תקין, יעיל, על

המזמין.

נה הנדרשים והתוכ הכל נושאי החומר מועצההקבלן יתקין הן במשרדו, והן במשרד ה .8.9 שעות ביממה. 24לפעולה שוטפת ואמינה של המערכת במשך

הקבלן ימסור דיווחים שוטפים למזמין בדבר פעילותו, וכן יבצע דיווחים לנציבות המים, .8.10 למינהל המים או לכל גורם אחר הנדרש לפי הוראות כל דין.

בתיאום עם המזמין לצורך פעילותו, רשאי הקבלן, לפי הצורך, להיכנס לכל אזור בשטח הי. .8.11ו/או הצרכן, למעט מקרי חירום, על מנת לבצע שינויים ו/או תיקונים ברשת מדידת המים

ו/או בכל מכשיר הקשור אליה ו/או במד המים במצוי באזור.

לרשות הקבלן את כל המידע, המסמכים, התכניות, המפות והשרטוטים יעמידהמזמין .8.12 ים.הנדרשים לצורך ביצוע השירותהקיימים

ככל שיהיה פגיעה מכוונת )חבלה( במערכות מדידת המים, לרבות מודדים, ציוד היקפי, .8.13לסייע לקבלן בשמירה -רפיטרים רכזות וכו', המזמין מתחייב לגבי הרפיטרים -ובכלל זה

למקם אותה במשרדי מזכירות הי. המזמין, -לגבי המרכזייה מועצהואבטחה של הביטוח למקום. למען הסר ספק, הקבלן כאשר ישחה מאובטחת, מקושרת למוקד אבט

אחראי לביטוח המערכות עצמן.

למען הסר ספק, הקבלן ישא בעצמו בכל העלויות הכרוכות בקיום התחייבויותיו על פי סעיף .8.14 זה ולא יחייב את המזמין ו/או את הצרכנים על כל עלות כאמור.

תמיכה ושירות .9

יקבלן למועצה שירותי אחזקה, תמיכה, גיבוי ושירות למערכת מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן כמפורט להלן:

שיסופקו על ידו למועצה, מכל המערכות והציוד הקבלן יהיה אחראי לפעילותן התקינה של .9.1 .על כל חלקיהן

ויתקן אל התקלה לא יאוחר מתוך הקבלן יענה לקריאה מטעם מועצה בכל מקרה של תקלה .9.2קלה ע"י המועצה, וימשיך בטיפול לפתרון התקלה באופן שוטף ממועד פתיחת התשעות 24

וברציפות עד לתיקונה.

, מערכת ולמדי המיםמבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן יתקן ויבצע תחזוקה תקופתית ל .9.3 בהתאם לנדרש ובתאום עם המועצה.

אחריות .10

וזאת -ידו -על ושיסופקכל אחד מרכיבי המערכות והציוד לטיבו של קבלן יהיה אחראי ה .10.1 למשך כל תקופת ההסכם.

אי התאמה ו/או חוסר ו/או פגם ו/או קלקול כלשהו, -תקופת ההסכם היה ונתגלה במשך .10.2מיד עם קבלת -הדרוש תיקון או את החוסר הציוד את להחליף בחדש קבלןמתחייב ה

47

זה, וזאת מבלי לגרוע מכל התחייבויותיו בהתאם לחוזה -דרישה לכך מאת המועצה בהתאם לתעודות האחריות ובהתאם להוראות כל דין.

יהא הקבלן אחראי ליתן פתרונות מספקים ברמת איתור הסכםמובהר בזאת, כי בתקופת ה .10.3בדיקות איכות לרבות התקנת התקנים, התקלות, המערכת, ההתקנה והתפעול השוטפים,

.ועצהמרותים בהתאם לדרישות הישהוליתן את -עד למצב עבודה -והדרכה

כל ההוצאות הדרושות לביצוע השירותים, לרבות בגין תיקון, החלפת חלקים, הובלה .10.4הציוד, האביזרים, הכלים, העובדים, ואספקת חלקים למקום ביצוע התיקונים וכיו"ב,

, על קבלןידי ה-יסופקו על -מכשירי העזר, חלקי החילוף וכל הדרוש למתן השירותים בכלל .בגין כךזכאי לכל תשלום נוסף חשבונו, והקבלן לא יהיה

מיום המסירה ולקיים רמת כל תקופת ההסכם מתחייב להחזיק חלקי חילוף למשך קבלןה .10.5, באופן סביר שיבטיח את ביצוע השירות במהירות מערכת שסופקהמלאי לכל רכיבי ה

וביעילות.

ת בשנת למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בגין כל פעולות התחזוקה, גיבוי, תמיכה ושירו .10.6לא תשולם לקבלן תמורה נוספת כלשהי, זולת –מהמועד הקובע ההתקשרות הראשונה

התמורה בגין ביצוע עבודות התקנת המערכת והמדים והקבלן מחוייב ליתן שנת אחריות, ללא תשלום.

אספקת המים השוטפת .11

זה.הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שיגרם כתוצאה מאי קיום התחייבויותיו על פי הסכם .11.1

הקבלן יודיע לצרכנים על כל הפסקה מתוכננת באספקת המים, ככל שתדרש עקב השירותים .11.2שעות מראש )למעט מקרי חירום של פיצוץ בצנרת(, 24נשוא הסכם זה, וזאת מינימום

וכן גם ישירות , מזכירות הרלבנטייםבאמצעות הודעה כתובה על דלתות הכניסה לנכסים למועצה.

לפרש את האמור בהסכם זה, בשום מקרה כאילו נועד להעניק לקבלן למען הסר ספק, אין .11.3 .למועצהזכויות מים מהמועצה, ו/או להטיל על הקבלן חובות לאספקת המים השוטפת

מבלי לפגוע בכלליות האמור, ימציא הקבלן למועצה כל דו"ח אשר ידרש ממנו על ידי רשויות .11.4ים ו/או מנהל רשות המים, זאת כחלק המדינה השונות, לרבות משרד הפנים, נציבות המ

בלתי נפרד מהתחייבויותיו ע"פ הסכם זה.

התמורה .12

בכפוף לביצוע מלוא התחייבויות הספק ע"פ הסכם זה, תשלם המועצה לקבלן את התמורה .12.1 .כתב הכמויותהצעת הקבלן בכמפורט ב

כולל אספקת מדי המים בכמות הכלולה בפרק זה, – לכתב הכמויות 57.1בכל הנוגע לפרק .12.2 60 -ישולם ע"פ כמות שסופקה בפועל, בחלוקה ל –אספקת המערכות הכלולה בפרק זה

תשלומים חודשיים שווים. התמורה כוללת אחריות לתקופה של שנה ממועד ההתקנה.

-מובהר בזאת בכל הנוגע למדי המים .12.3

כולל אחריות לתקופה של שנה ממועד ואספקת המערכת התשלום בגין מדי המים ההתקנה.

הקמהמובהר בזאת כי ככל שבמהלך תקופת ההסכם ולאחר השלמת עבודות ה ,וכן החלפת תדרש התקנת מדי מים חדשים/נוספים )עקב תוספת צרכנים וכיו"ב(

תשולם לקבלן תמורה בגין אספקת והתקנת מד המים - -מדי מים בהתאם לתקנות בהצעת הקבלן בכתב המחירים המפורטים פי -דל רלבנטי( עלוהרלבנטי )ע"פ ג

48

, ע"פ כמות בצמוד למדד מחירי הבניה, החל מהשנה השניה לאחר מסירה הכמויות .שתבוצע בפועל

)שנה ראשונה כלולה הקובעמועד המ החל מהשנה השניהתמורה בגין תחזוקה שוטפת .12.4 במחירים המפורטים לעיל(:

לאחזקת המערכת לפעילות תקינה, כולל תקינות שעונים, שנתית תמורה - - משדרים, רפיטרים וכל הרכיבים המכנים של המערכת

, תשלם חודשים מהמועד הקובע( 12)לאחר תום יה יהחל מהשנה השנסך של ______________ ש"ח, בצירוף תשלום שנתי בהמועצה לקבלן

תשלומים חודשיים 12 -בחלוקה ל –ע"פ הצעת המחיר במכרז מע"מ כחוק, בגין אחזקת המערכת לפעילות תקינה, כולל תקינות שעונים, שווים

משדרים, רפיטרים וכל מרכיבי המערכת.

לאחזקת כל מערכת המיחשוב וניהול בקרת רשת המים, שנתית עלות -כולל הפקת דו"חות וגיבויי תוכנה המותאם למערכת הגביה של המועצה

–

, תשלם חודשים מהמועד הקובע( 12)לאחר תום יה ינה השנהחל מהששל ______________ ש"ח, בצירוף סך תשלום שנתי בהמועצה לקבלן

תשלומים 12 -בחלוקה ל –כחוק ע"פ הצעת המחיר במכרז מע"מ כחוק, בגין אחזקת כל מערכת המיחשוב וניהול בקרת רשת חודשיים שווים,

יי תוכנה המותאם למערכת הגביה של המים, כולל הפקת דו"חות וגיבו המועצה.

לתמורה לעיל יתווסף מע"מ כחוק. .12.5

ממועד אישור המועצה חשבונית 45עד בתנאי תשלום של שוטף +תשולם לקבלן התמורה .12.6 . חשבוניות יוגשו בהתאם למועדים הבאים:אשר יגיש לה הספקמס כדין

יערך חשבון –מערכת המדידה התקנת מדי המים הראשונים ועבור ביצוע עבודותלכתב 57.1בהתייחס לכל המדים/ עבודות שבוצעו בפועל בשלב זה )ע"פ פרק

תשלומים חודשיים שווים שיחלו 60 -הכמויות( והתשלום ישולם בפריסה ל. אחת לחודש יגיש הקבלן עם השלמת ביצוע העבודות ומתן טופס קבלהלהמנות

חלק יחסי מהתמורה ע"פ המפורט בסעיף למועצה חשבון בגין התשלום החודשי/ זה.

עבור אספקה והתקנה של שעונים/מדי מים נוספים וכן מדי חדשים כפי שיידרשוהחשבונית תוגש אחת - , לרבות החלפת מדים ע"פ התקנות למועצה מעת לעת

לחודש כמפורט להלן.

בות לחשבונית יצורף דו"ח המפרט את כל ההתקנות שבוצעו עבור המועצה )לר תאריך ביצוע, גודל מד, מיקום, מספר צרכן(.

12)לאחר תום יה יהמשולמים לקבלן החל מהשנה השנשנתיים עבור תשלומים תוגש –חודשים/ תשלומים שווים 12 -בחלוקה לחודשים מהמועד הקובע(

לכל חודש בגין החלק היחסי מהתמורה 10חשבונית אחת לחודש ועד ליום השנתית.

כאמור הינה סופית ומוחלטת והיא כוללת את ביצוע כל הפעולות לפי ההסכם וכן התמורה .12.7כל עלות נוספת הנחוצה לצורך אספקת השירותים, לרבות עלויות ישירות ועקיפות הכרוכות

לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או תשלום ו/או החזר נוספים מן המועצה ולא קבלןבכך והשינויים בתמורה, אלא אם סוכם הדבר בכתב בין יהיה זכאי לתבוע כל העלאות ו/או

הצדדים.

49

, יוצמדו למדד המחירים לצרכן הידוע ביום בכתב הכמויותמחירי התמורה הנקובים .12.8החתימה על ההסכם, מחושב עד ליום התשלום בפועל, כאשר בשנה הראשונה לא תבוצע

ד לתום תקופת כלל הצמדה, בשנה השנייה תבוצע הצמדה על השנה הראשונה וכן הלאה עלמען הסר ספק, למעט בשנת ההתקשרות הראשונה, הצמדה ההתקשרות )ככל שתוארך(

תבוצע אחת לשנה, בתחילת השנה ולאורך כל השנה לא תבוצענה הצמדות נוספות.

או היקף השירותים להגדלת היקף ,למען הסר ספק, בכל נושא כספי הקשור לתמורה .12.9גזבר נתן , אלא אםהמועצההתמורה, לא יהיה כל תוקף לכל הוראה או הסכמה מצד

בכתב. לכך מראש ואישור המועצה

. כלשהו פיצויל קבלןיזכה את ה לאימים, 30לא יעלה על ש קבלןלאיחור בתשלום .12.10

בהשלמת ביצוע עבודות איחור -מובהר ומוסכם בזאת כי כל אחד מהמקרים הבאים .12.11שלם י קבלןוכל עיכוב בתיקון תקלה, מהווה הפרה יסודית של הוראות ההסכם, וה רוגהשיד

ש"ח כפיצוי מוסכם ביחס לכל יום איחור/עיכוב כאמור, וזאת ללא צורך 500למועצה סך של בהוכחת נזק כלשהו.

הגבלת הוצאות .13

בקשר לביצוע ה,או עבורועצה תשלום, בשם המ או רשאי לגרום לכל הוצאהקבלן אינו ה .13.1 . גזבר המועצה לכך, מראש ובכתבאלא אם קיבל את הסכמת ,רותיםיהש

אחראי לכל ולבדהוא היה התחייב הקבלן בשם המועצה, ללא קבלת אישור כאמור, י .13.2 .בגין כךהוצאה, תשלום או חיוב

בטחונות .14

את צהמועלשם הבטחת מילוי כל התחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה ימסור הקבלן ל טחונות הבאים:יהב

שצורף למסמכי ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית, ערוכה לטובת המזמין בנוסח .14.1, כשהיא צמודה למדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית המכרז

לסטטיסטיקה כאשר המדד הבסיסי לענין זה יהיה מדד שהיה ידוע במועד האחרון להגשת ₪. 10,000בסכום של ההצעות למכרז ושתהיה

מסירת הערבות הבנקאית כמבואר לעיל הינה תנאי מוקדם והכרחי לחתימת חוזה זה ולתקפותו.

ובתוספת של שלושה ההסכםתוקף הערבות הבנקאית הנקובה לעיל יהיה למשך כל תקופת .14.2 . מועצהחודשים, והיא תוארך מעת לעת לפי דרישת ה

של הערבות הנ"ל ההבנקאית ו/או שפג תוקפעשה שימוש בערבות ת מועצהבכל מקרה שה .14.3מוש בערבות יימים מיום עשית הש 7-מתוך לא יאוחר מועצהמתחייב הקבלן להמציא ל

הבנקאית, ערבות בנקאית חדשה הזהה במהותה ובשיעורה לערבות בנקאית בה נעשה מוש או שפג תוקפה.יש

העסקת עובדים .15

עובדיו הוא בלבד והוא לבדו ישא בכל הקבלן מצהיר שכל העובדים שיועסקו על ידו הם .15.1 האחריות הנובעת מהיותו מעבידם על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין.

50

הקבלן לא יעסיק לצורך ביצוע העבודות נשוא המכרז קבלני משנה מטעמו, אלא בכפוף .15.2לאמור בתנאי המכרז וחוזה זה ולאישור מראש ובכתב של המזמין ועל פי שיקול דעתו

הבלעדי.

רת מסמכים ומידע למועצהמסי .16

לאפשר למועצה לעיין/לקבל כל מסמך או דו"ח או פלט קבלןחייב ה תקופת ההסכםמהלך ב .16.1 .פי דרישת המועצה-הקשור לשירותים, על

( ידה-באופן שיידרש על)ימים למועצה 3קבלן, תוך מסור הי ,ההסכםשירותים/עם גמר ה .16.2 .בשירותיםהמסמכים והמידע הקשורים של כל מלא העתק

והמידע להעברה מסודרת, מלאה ונאותה של כל המסמכים קבלןהדאג י -הופסק ההסכם .16.3 ככל שיידרש. ,, תוך מתן הסברים והדרכהאחר מטעם המועצה קבלןלמועצה ו/או ל

אחריות לנזיקין .17

הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שהוא, בין לנזק גוף ובין לנזק רכוש, ולכל נזק אחר שייגרם .17.1ו/או לכל צד שלישי ו/או לכל עובד, כתוצאה ממעשה או מחדל מצד הקבלן, הנובע, מועצהל

בין במישרין ובין בעקיפין, מביצוע חוזה זה ו/או בקשר אליו, בין אם נגרם על ידו, בין אם נגרם על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו.

בעקבות מועצה נזק כאמור שיגרם באם יגרם ל על כל מועצההקבלן יהיה חייב לפצות את ה .17.2, מיד עם דרישתה הראשונה לעשות מועצהפגיעה או נזק כאמור, והוא מתחייב לשפות את ה

או עלולה לשלם בקשר לפגיעה, אובדן או נזק כאמור מועצהכן במלוא הסכום ששילמה הגין פגיעה, נשאה בהן או עלולה לשאת בהן בקשר לתביעה ב מועצהוכן בכל ההוצאות שה

על פי מועצהאובדן או נזק כאמור )לרבות הוצאות משפטיות( והכל מבלי לגרוע מזכויות ה חוזה זה ו/או על פי כל דין לכל תרופה או סעד אחרים.

ו/או והקבלן מועצההוגשה תביעה כלשהיא הקשורה לחוזה זה ו/או הנובעת ממנו כנגד ה .17.3סדיר, להתפשר לחלק או לשלם תביעה כזאת ביחד או לחוד, הרי שהקבלן לא יהיה רשאי לה

.מועצהללא אישור מראש ובכתב של ה

ביטוח .18

פי הסכם זה ומאחריותו לנזקים להם הוא יהיה -על קבלןמבלי לגרוע מהתחייבויות ה .18.1מתחייב לעשות ביטוחים כמפורט להלן ובנספח אישור על קיום קבלןפי דין, ה-אחראי על

", ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: 'דנספח להסכם זה ומסומן " ביטוחים המצ"ב קבלן(. עלות הביטוחים וההשתתפויות העצמיות יחולו על ה"אישור על קיום ביטוחים"

בלבד.

הביטוחים הנדרשים, גבולות האחריות וסכומי הביטוח הנדרשים בהסכם זה הנם מזעריים. .18.2 כון על מנת למנוע הפסד לו ולמועצה.יהיה להסדיר ביטוח כפי הסי קבלןעל ה

זכות ואשר קשור לנשוא הסכם זה, ירשם סעיף בדבר וויתור על קבלןבכל ביטוח שיערוך ה .18.3 .הכלפי המועצה והבאים מטעמשל חברת הביטוח תחלוף ה

51

ואשר קשור לנשוא הסכם זה, יירשם סעיף לפיו כל סעיף המפקיע קבלןבכל ביטוח שיערוך ה .18.4יל בדרך כלשהי את אחריות המבטח כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל או מקטין או מגב

את הוא "ביטוח ראשוני", המזכה קבלן, הביטוח של ההמועצה כלפי המועצה ולגבי, מבלי המועצה במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות בביטוחי המועצה

59החיוב כאמור בסעיף להשתתף בנטל המועצה שתהיה למבטח זכות תביעה ממבטחי . 1981-הביטוח, התשמ"א חוזהלחוק

למועצה את האישור על קיום ביטוחים קבלןימים לפני כניסת הסכם זה לתוקף, ימסור ה 14 .18.5לעסוק משרד האוצר ידי חברת ביטוח בעלת רישיון של מדינת ישראל -כשהוא חתום על

בסוגי הביטוח הרשומים בו.

קבלןקופת הביטוח הנקובה באישור על קיום ביטוחים, ימציא הימי עבודה לפני תום ת 14 .18.6למועצה את האישור על קיום ביטוחים כשהוא חתום על ידי מבטחיו בסיפא שלו תחת

הכותרת "אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה, כדלקמן:".

הפרה של סעיף זה )סעיף ביטוח( , תהווה הפרה של תנאי מהותי בהסכם . .18.7

ר בסעיף זה )סעיף ביטוח( הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת מתן השירותים נשוא האמו .18.8 הסכם זה.

הקבלן יוסיף ויערוך ביטוח אחריות מקצועית כל עוד קיימת לו חבות על פי דין בגין העבודות .18.9 נשוא ההסכם .

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי בהמצאת אישור על קיום ביטוחים כאמור לעיל, אין משום .18.10מאחריותו על פי הסכם זה או על פי דין, בין אם חברת הביטוח לקבלןמתן פטור כלשהו

התחייבה לפצות על נזקים או הפסדים כאמור ובין אם לאו, והמצאת אישור ביטוח לידי כדי להטיל על המועצה אחריות כלשהי לגבי היקפו וטיבו של המועצה כאמור לעיל, אין בו

הביטוח.

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המועצה תהיה רשאית לבדוק את האישור על קיום ביטוחים .18.11 אך לא תהיה חייבת לעשות כך .

מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע ההסכם עקב אי המצאת .18.12 בכל הוצאה או נזק שיגרם עקב כך . קבלןיטוח כנדרש, יישא האו אי הסדרת ב

לבדו יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לגבול קבלןה .18.13 ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסות .

לבדו יהיה אחראי לנזקים העולים על סכומי הביטוח וגבולות האחריות הנקובים קבלןה .18.14 בפוליסות.

מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה או דרישה או תביעה כנגד המועצה או הבאים קבלןה .18.15בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי בגינו על פי הביטוחים הנ"ל או ביטוחים אחרים , והוא המטעמ

מכל אחריות לנזק כאמור. האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא את המועצהפוטר בזאת יחול כלפי מי שביצע נזק בזדון.

את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו או זכויות המועצה , יהא קבלןפר הה .18.16אחראי לנזקים שייגרמו באופן מלא ובלעדי, ולא תהיינה לו תביעות או טענות, קבלןה

, והוא יהא מנועה מלהעלות כל טענה כאמור כלפיה.מועצהה כספיות או אחרות, כלפי

המפורט לעיל במלואם או בחלקם, תהיה המועצה זכאית, בהתחייבויות לפי קבלןלא עמד ה .18.17אך לא חייבת, לערוך את הביטוחים או חלק מהם וככל שתוכל לעשות זאת , במקומו של

ועל חשבונו ולשלם במקומו כל סכום שהוא, וכן כל הוצאה אחרת הקשורה בהסדרת קבלןהר. הזכות לערוך ביטוח הביטוח כאמור, וזאת מבלי לגרוע מזכותה של המועצה לכל סעד אח

תחול גם במקרה של ביטול הביטוח במהלך תקופת ההסכם . קבלןבמקומו של ה

52

תקופת ההסכם .19

מועד חתימת ההסכם, קרי מיום משנים 6לתקופה של יהיה בתוקף הסכם זה .19.1 בכפוף לאמור להלן. __________________ ועד ליום __________________ ו

בזאת כי ממועד חתימת ההסכם הקבלן יערך לביצוע העבודות למרות האמור לעיל, מובהר להחלפת מדי מים והתקנת מערכת המדידה, העבודות יושלמו לא יאוחר מהמועדים

המועד -הקבועים בהסכם זה ובתום ביצוע העבודות תבוצע קבלה של העבודות, להלן הקובע.

_____.____________ -המועד הקובע )מועד המסירה( יעודכן בהסכם זה

יסופקו שירותי הקבלן ע"פ הסכם זה –בתקופת של שנה ממועד המסירה/ המועד הקובע ללא תוספת תשלום והם כלולים בעלות הפאושלית.

לתה במועד הקובע( תחל תקופת של תחזוקה יריות של שנה כאמור )שתחחבתום תקופת הא שנים. 5ושירות של

"(.החוזה תקופתלהלן: "התקופות לעיל יכונו יחדיו )

למרות האמור לעיל, מוסכם בזאת כי המועצה תהיה רשאית להביא הסכם זה לסיומו, תוך .19.2 ימים מראש לקבלן. 60מתן הודעה מוקדמת בכתב של לפחות

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הפרת ההוראות שלהלן תחשב הפרה יסודית אשר תאפשר .19.3 למועצה להביא את ההסכם לביטול מיידי:

להסכם. 11, 8, 6 סעיפיםאת אחת ההוראות הכלולות בהקבלן הפר

המועצה ידי-על שהוזהרולאחר בהסכם והפר אחת או יותר מהתחייבויותיקבלן ה את ההפרה תוך הזמן שנקבע בהתראה. ןלא תיקבכתב,

סכם.הטוח אינו עונה על דרישות היאו שהבקבלן טוח של היפקע הב

בלתי כשיר לפעולה משפטיתקבלן הפך ה.

או צו פירוק, או הוגשה ביחס ,נכסיםכינוס צו נגדו או הוצא ,פשט את הרגל הקבלן .ימים 30אליו בקשה כאמור, אשר לא הוסרה תוך

םאו חלק שירותיםרוצה לבצע את ה/א יכולוהודיע שאין הקבלן ה.

בצע את השירותים בניגוד להוראות הדיןמקבלן ה.

בהתחשב לפי קביעת המועצה, חסי מהתמורה,חלק י קבלןבוטל ההסכם, תשלם המועצה ל .19.4בקיזוז ,קבלןבאורך התקופה שבה סופקו השירותים בפועל ובעמידה בהתחייבויות ה

וזאת מבלי לגרוע מכל סעד - קבלןסכומים/הוצאות שנגרמו למועצה עקב מעשי/מחדלי ה אחר העומד למועצה בהתאם להוראות כל דין.

טענה /סילוק מוחלט של כל תביעהתהווה הסכמה שלו ל קבלןידי ה-קבלת תשלום זה על .19.5 .ההסכםהפסקת מחמת קבלןייגרמו ל/אובדן רווח או הוצאות שנגרמו ,הפסד ,נזקבגין

למען הסר ספק, עם סיום תקופת ההסכם הקבועה בהסכם זה ו/או בכל מקרה של ביטול .19.6, לרבות מדי תישאר מערכת מדידת המים -ההסכם לאחר התקנת וקבלת מערכת המדידה

המים, מרכזיה ותכנת מחשב לניהול עצמאי בבעלות המועצה.

המועצה כמפעל חיוני .20

53

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמועצה מוכרת כ"מפעל חיוני" ו/או "כמפעל למתן שירותים קיומים" והקבלן מתחייב בזאת כי במידה ויוכרז ע"י הרשויות המוסמכות אחד המצבים בהתאם להוראות

-יותר מהחוקים הבאים אחד או

הכרזה על מצב חירום על ידי השר המוסמך לכך כאמור בתקנות שעת חירום )סמכויות .20.1 .1973-מיוחדות( תשל"ד

-ג לחוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א9הכרזה על מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף .20.21951.

שטרה )נוסח חדש(, א לפקודת המ90הכרזה על אירוע כאירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף .20.3 .1971-תשל"א

לחוק יסוד הממשלה. 38הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף .20.4

ו/או הוראת 1967-אזי, תחולנה הוראות הנ"ל ו/או הוראות חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"זהעבודות נשוא כל דין רלבנטי אחר, גם על עובדי ו/או שירותי ו/או כלי הקבלן המשמשים לצורך ביצוע

.והקבלן ימשיך בביצוע העבודות גם בתקופה כאמור חוזה זה

כללי ושונות .21

המועצה תמנה נציג מטעמה אשר יהיה אחראי לכל נושא הנובע מהסכם זה כלפי הקבלן. .21.1 הוראות והנחיות נציג המועצה יחייבו את הקבלן.

.1970-התשל"אעל הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת הסכם(, .21.2

שלטונית/ציבורית של המועצה. ה/זכותחוב/סמכותמכדי לגרוע בהסכםאמור באין .21.3

ישמשו ספרי החשבונות של המועצה ופנקסיה ,הקשור להתחשבנות כלשהי בין הצדדים בכל .21.4 כנכון. -כראיה מכרעת וחלה חזקה חלוטה על תוכנם

מצוין בכותרת ההסכם וכי כל הסכם הינן כההצדדים מצהירים בזה כי כתובותיהם לצרכי .21.5ידי אחד הצדדים למשנהו בדואר רשום לפי הכתובות הנ"ל, תחשב -הודעה שתישלח על

שעות מעת 24שעות מזמן המשלוח או בתוך 72כהודעה שהגיעה לידיעת הצד השני כעבור .ידי שליח-מסירתה על

:ולראיה באו הצדדים על החתום

המועצה הקבלן

אישור

הסכם זה נחתם, ע"י ________________ )להלן: כי ,מאשר, _____________, עו"ד ______הח"מ אני"( ע"י מורשי החתימה, אשר חתימותיהם, בצירוף חותמת הקבלן, מחייבת את הקבלן לכל דבר הקבלן"

ועניין.

___________________

54

_____________, עו"ד

'דנספח

אישור קיום ביטוחים

לכבוד

המועצה האזורית יואב ו/או חברות בנות ו/או תאגידי המועצה ו/או הוועדים המקומיים שבשטחם מתבצעת

העבודה ו/או האגשח"ים שבשטחם מתבצעת העבודה ו/או הישובים בהם מתבצעת העבודה .

79835ד.נ שקמים מיקוד צומת ראם,

"המועצה"( לשם הקיצור ) להלן

. _______________מספר חברה____________ אישור על קיום ביטוחים שלהנדון: להלן לשם הקיצור "הקבלן".

55

לשידרוג , החלפה , תחזוקה וקריאת מוני מים בתחום המועצהלהסכם האישור הנו בקשר

אנו הח"מ, _________________חברה לביטוח בע"מ, מצהירים ומאשרים בזאת כי ערכנו

:על שם הקבלן את הפוליסות להלן

את חבותו של הקבלן על פי דין מבטחת. הפוליסה פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי

קופת למקרה אחד ובמצטבר במשך ת₪ 2,000,000 כלפי צד שלישי, בגבולות אחריות של

הביטוח.

והבאים מטעמם. הביטוח על פי פוליסה מורחב לכסות את חבותם על פי דין של המועצה

תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי ורשום בה סעיף אחריות צולבת מבטחתהפוליסה

לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מהמבוטחים על פי פוליסה זו.

את חבותו של הקבלן על פי דין כלפי מבטחת. הפוליסה ריות מעבידיםפוליסה לביטוח אח

את חבותם על פי דין לבטחתהעובדים המועסקים על ידו . הביטוח על פי הפוליסה מורחב

הרחבה היא רק באם יחשבו כמעסיק של עובדי הקבלן.והבאים מטעמם. של המועצה

. פוליסה לביטוח אחריות מקצועיתמעשה אחריותו המקצועית לרבות בגין על פי דין בגין הפוליסה מבטחת את חבותו של הקבלן

לאירוע אחד ובמצטבר ₪ 2,000,000, בגבולות אחריות של או טעות או השמטה או מחדל .תקופת הביטוחבמשך

אובדן השימוש בתום לב, חריגה מסמכות פוליסה זו מכסה בין השאר מקרי ביטוח כתוצאה מ מסמכים. מידע ואובדן אובדן , אחריות בגין קבלני משנה, יכוב וע

חודשים לאחר ביטול או אי חידוש שנים עשרתקופת הביטוח תוארך לתקופת גילוי של הקבלןסה את חבות כהביטוח כאמור ע"י המבטח או המבוטח ובתנאי שאין ביטוח אחר המ

הבגין אחריות המועצהלשפות את באותם תנאים כפי הפוליסה שפקעה . הפוליסה מורחבת וכל המועצהכלפי הקבלןבלבד וזאת מבלי לגרוע מאחריות הקבלןלמעשה או מחדל של

. האו מטעמ ההבאים מכוח

₪ 60,000ההשתתפות העצמית בפוליסה זו הנה אינה עולה על סך

ידי המועצה ואנו מוותרים על -הפוליסות דלעיל קודמות לכל ביטוח אשר נערך על

על פי חוק חוזה הביטוח בדבר טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי המועצה כל

ידי הקבלן -בתום לב על . כמו כן, הפרת תנאי הפוליסות והתנאותיהןביטוח כפל

ו/או מי מטעמו, לא תגרע מזכויות המועצה לקבלת שיפוי על פי הפוליסות. בנוסף

אנו מתחייבים כי הפוליסות הנ"ל לא תבוטלנה ולא יחול בהן שינוי לרעה במשך

תקופת הביטוח אלא אם תימסר הודעה כתובה בדואר רשום לידי המועצה לפחות

56

, הננו מאשרים כי הקבלן בלבד אחראי לתשלום דמי יום מראש. למען הסר ספק 60

הביטוח עבור הפוליסות הנ"ל ונושא בהשתתפות העצמית החלה על פי הפוליסות

.והבאים מטעמםכאמור. אנו מוותרים על זכות התחלוף כלפי המועצה

אישור זה כפוף לתנאי הפוליסה המקורית וסייגיה עד כמה שלא שונו במפורש ע"י האמור

לעיל.

בכבוד רב,

שם חברת הביטוח _________________________

________________________________________________

תפקיד החותם חתימת וחותמת ם החותם ש תאריך

סוג פוליסה מתאריך עד תאריך פוליסה מס'

ביטוח אחריות מקצועית

שלישיביטוח צד

ביטוח חבות מעבידים

:פרטי סוכן הביטוח

שם _____________; כתובת ________________; טלפון ____________

אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה, כדלקמן:

רשימת הפוליסות: מתאריך עד תאריך פוליסה מס'

57

ביטוח אחריות מקצועית

ביטוח צד שלישי

ביטוח חבות מעבידים

בכבוד רב,

שם חברת הביטוח _________________________

___________ _____ __________________ ____________

תפקיד החותם חתימת וחותמת המבטח שם החותם תאריך

1'הנספח

________________בנק: לכבוד

סניף: _______________ יואבמועצה האזורית ה

מיקוד: ______________

תאריך: ______________

ערבות בנקאית מס' _____________הנדון:

( בנוגע להגשת הצעת המבקשים למכרז "המבקשים"______ )להלן _______על פי בקשת ___ .1לביצוע עבודות שידרוג והחלפת מדי מים ולמתן שירותי ניהול מערכת מדידת 14 /2017 פומבי מס'

₪. 10,000 , אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של מועצהמים ב

דרישתכם ימים ממועד 7תוך אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל .2עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל

באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ" .3אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל

הנ"ל.

ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

ועד בכלל. 28/02/18ליום ערבות זו תישאר בתוקפה עד

58

לא תענה. 28/02/18 יוםדרישה שתגיע אלינו אחרי

ערבותנו זו בטלה ומבוטלת 28/02/18 לאחר יום

ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

בכבוד רב,

בנק : _____________________

59

2'הנספח

בנק: ________________ לכבוד

_______________סניף: יואבמועצה האזורית ה מיקוד: ______________ תאריך: ______________

ערבות בנקאית צמודה מס' _____________הנדון:

( להבטחת קיום התחייבויות "המבקשים"____ )להלן __________על פי בקשת _____ .1והחלפת מדי מים ולמתן לביצוע עבודות שידרוג המבקשים, בנוגע לחתימת חוזה מיום ______

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של ,מים במועצה שירותי ניהול מערכת מדידת ( ש"ח__________________________________ ש"ח ) _____________________

"הפרשי בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד המפורט להלן )להלן (.הצמדה"

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל

, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו דרך אחרת כלפיכם.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל

הנ"ל.

ו זה :במכתבנ

משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר -"מדד" כלכלי.

הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן :

"המדד אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, על פי ערבות זו )להלן ורסם ביום ______, היינו _____ ( כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש /___ שפהחדש"

( יהיו הקרן והפרשי הצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש "המדד היסודי"נקודות )להלן בסכום הקרן המצויין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי.

ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

לל.ערבות זו תישאר בתוקפה עד ________ ועד בכ

דרישה שתגיע אלינו אחרי __________ לא תענה.

לאחר יום _______________ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת

ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

בכבוד רב,

בנק : _____________________

'וספח נ

60

יםאישור על ביקור באתר

לביצוע עבודות המכרז. יםהעבודה המיועד יהחתום מטה מאשר בזאת שבקרתי באתראני

האמור ואני מצהיר בזאת שמובן לי בהחלט תיאור יםלאחר שעיינתי במסמכי החוזה בדקתי היטב את האתר אתר העבודות וכן מובנות לי היטב העבודות נשוא המכרז.

: ______________תאריך

________שם המציע: ___________

מס' זהות / ח.פ.: __________________

: ________________חתימת המציע וחותמתו

'זנספח

61

תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ובדבר שכר מינימום כדין 1976 -לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

________________ת.ז.______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת וכי אהיה אני הח"מ

צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כדלקמן:

להלן: ___________________________ ) קבלן________________________ אצל ה-אני משמש כ מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו. ( ומוסמך ליתן"הקבלן"

בתצהיר זה:

גם בעל -ידי הקבלן. אם הקבלן הוא חבר בני אדם -מי שנשלט על - "בעל זיקה" השליטה בו או תאגיד שבשליטת בעל השליטה אצל הקבלן, או תאגיד הדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו לאלו של הקבלן, או מי מאחראי שכר העבודה. מטעם הקבלן על תשלום

.1981-כהגדרתה בחוק הבנקאות )רישוי( התשמ"א - "שליטה"

הנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, אנוכי וכל בעל זיקה לקבלן ]יש

במקום המתאים [: Xלסמן

O 31 -ס"ג לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון התש , לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, 2002באוקטובר

;1987-ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-התשנ"א

O לפי חוק 2002באוקטובר 31 -הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג ,ו/או לפי חוק שכר 1991-א כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"אעובדים זרים )איסור העסקה של

,אך במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, חלפה שנה אחת לפחות 1987-מינימום, התשמ"ז ממועד ההרשעה האחרונה;

זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

_________ חתימה

אישור

___________הופיע/ה בפני עו"ד _____________, ה"ה ____________, הריני לאשר, כי ביום ת.ז.__________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים

הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.

_______________ ה וחותמת עו"דחתימ

'חנספח

62

הצהרה על העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה

לכבוד המועצה( -)להלן יואבמועצה אזורית

ג.א. נ.,

14/2017( במסגרת הצעתי במכרז מספר המציע -הצהרה זו מוגשת על ידי __________________________ )להלן .1 ז. מהצעתי במכרשפורסם ע"י המועצה ומהווה חלק בלתי נפרד

הנני מצהיר בזאת כי המועצה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: .2

הקובע כדלקמן : 1958 -ב׳)א( לצו המועצות המקומיות )המועצות האזוריות( תשי"ח 89סעיף .2.1

"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד עשרה אחוזים בהונו

בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות״. -לחוזה או לעסקה עם המועצה, לעניין זה, ״קרוב״

)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות 12כלל .2.2 הקובע:

ד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית. לעניין זה, ״חבר ״חבר המועצה לא יהיה צ חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו. -מועצה״

לפקודת המועצות )נוסח חדש( הקובע כי: 59סעיף .2.3

זוגו, סוכנו או -" לא יהיה לעובד מועצה, לא במישרין ולא בעקיפין, בעצמו ולא על ידי בן חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה למענה או בשמה, שותפו, כל

פרט לעניין שיש לעובד בהסכם העבודה שלו או בהסכם הכללי של עובדי המועצה ופרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהמועצה מספקת״.

בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי : .3

לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי שאני לו סוכן בין חברי מליאת המועצה אין .3.1 או שותף.

אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או .3.2 ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.

או מי שאני סוכנו, העובד ברשות. אין לי בן זוג, שותף .3.3

ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה .4 לא נכונה.

אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. .5

( לצו המועצות המקומיות 3ב׳) 89ובפרט מהוראות סעיף אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל .6מחבריה ובאישור שר הפנים, רשאית להתיר 2/3)מועצות אזוריות(, לפיהן מליאת המועצה ברוב של

)א( לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו 'א 89התקשרות לפי סעיף ברשומות.

תאריך:_______________ חתימת מורשי חתימה של המציע:_____________________

אישור עו"ד אני מאשר כי מורשי החתימה חתמו בפניי

אישור עו"ד : _________________

63

ט נספח

: _________תאריך לכבוד

יואבמועצה האזורית ה

נ.,א.ג.

14/17מכרז פומבי מס' -)כולל כתב כמויות( כתב הצעה והתחייבות : הנדון

________ ______________זהות __/ח.פ______ מס' _________________אנו הח"מ _______ _______, מצהירים, מסכימים ומתחייבים בזה כלפיכם, כדלקמן:_________שכתובתנו היא _______

קראנו בעיון את הצעתכם למשתתפים במכרז, את כל מסמכי המכרז ואת החוזה על כל נספחיו .1 (."מסמכי המכרז")להלן:

ביקרנו באתר ישיבת הבהרות הננו מצהירים כי הבנו את כל מסמכי המכרז על פרטיהם, השתתפנו ב .2נו את כל התנאים (, ובח"העבודות"וא המכרז )להלן: וינתנו השירותים נששבו תבוצענה העבודות

והנסיבות הקשורים בביצוע העבודות ו/או הנובעים מהם, לרבות בדיקה ובחינה מיוחדים של סביבתם, תנאי הקרקע, דרכי הגישה, כמויות וטיבן של העבודות, את כמותם, איכותם, טיבם, את

ום כל שיטת ביצוע העבודות, וכן את כל הגורמים האחרים הרלבנטיים והעשויים להשפיע על קי התחייבויותינו.

בהתאם לכל האמור לעיל, ולאחר שבחנו בחינה זהירה ומדוקדקת את כל תנאי ומסמכי המכרז .3וההסכם האמורים, הננו מגישים הצעתנו זו והרינו מתחייבים בזה לבצע את העבודות נשוא מסמכי

כמפורט בהמשך. , המכרז ולקיים את כל שאר התחייבויותינו, כולן ביחד, במחירים שהננו מציעים

תהיה חופשית לקבל או לסרב לקבל הצעה זו, ולמסור את ביצוע העבודות מועצה אנו מסכימים כי ה .4לבעלי הצעה אחרת כפי שיראה לה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט כמפורט בהוראות

.מועצהלמשתתפים במכרז, ואנו מתחייבים לקבל כל החלטה כאמור של ה

תתקבל, הרינו מתחייבים בזה כלפיכם, כדלקמן:במידה והצעתנו .5

ימים ממועד קבלת דרישתכם או בתוך פרק זמן 7לחתום על כל מסמכי חוזה המכרז תוך .5.1 ידכם.-אחר, כפי שיקבע על

לא לתבוע תוספות כלשהן לתמורה המגיעה בשל ביצוע העבודות ו/או פיצויים כלשהם בגין .5.2 ן.הקטנת היקף העבודות ו/או ביצוען במלוא

לא -ידכם -הכל כפי שיקבע על -להתחיל בביצוע העבודות, בהיקפן המלא או בהיקף אחר .5.3ולבצען בהתאם לכל התנאים שבמסמכי חתימת ההסכם, ימים מיום 14יאוחר מתוך

המכרז והחוזה.

במועד חתימת החוזה או במועד התחלת ביצוע העבודות, לפי המוקדם -להפקיד בידיכם .5.4ל פוליסות הביטוח הנדרשים בחוזה ו/או אישור המבטח לכך וכן העתקי העתקי כ -שביניהם

כל האישורים והמסמכים האחרים כנדרש במסמכי המכרז והחוזה וכן את הערבות הבנקאית להבטחת קיום התחייבויותינו לפי החוזה.

הננו מצהירים ומתחייבים בזה כי מיום חתימתנו על הצעתנו זו, מחייב אותנו החוזה על כל .5.5ידינו, וגם אם לא נחתום על החוזה בכלל, -המסמכים המצורפים אליו, כאילו היה חתום על

לבינינו, מבלי מועצה בכתב, כחוזה מחייב בין המועצה ידי ה-תיחשב הצעתנו וקבלתה על כמפורט במסמכי המכרז.מועצה שהדבר יגרע מזכויותיה של ה

פים בזה ערבות בנקאית אוטונומית, של בנק כערבות לקיום ההתחייבויות שבהצעתנו זו הרינו מצר .6פי -ש"ח, לטובתכם על 10,000ל סך של ע 28/02/18____________ סניף _________ בתוקף עד

הכלול במכרז ומייפים את כוחכם באופן בלתי חוזר כי במקרה ולא נקיים דוגמת הנוסח

64

ימים ממועד הדרישה 7החוזה תוך שבהצעתנו ו/או לא נחתום על -כולן או מקצתן -התחייבויותינו , הרי הזכות בידיכם מועצהו/או הודעת זכיה שתישלח אלינו ו/או תוך כל מועד אחר כפי שתקבע ה

או התראה כלשהי ואנו מוותרים לממש ולחלט את הערבות הבנקאית, זאת בלי כל הודעה מראשל צעד שתנקטו כדי לגבות בזה מראש, ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסוייג על כל זכות להתנגד לכ

ולחלט את הערבות הנ"ל.

להבטחת קיום התחייבויותינו, במידה ונזכה במכרז, אנו נמסור לכם, במועד חתימת החוזה, ערבות .7 ההסכםשתעמוד בתקופה לכל תקופת סכום הנדרש במכרז,בנקאית אוטונומית צמודה לפקודתכם ב

במידה ונפר את התחייבויותינו כלפיכם. בתוספת של שלושה חודשים ואתם תהיו רשאים לחלטה

אנו מתחייבים בזה, כי הצעתנו זו תהיה בתוקף ותחייב אותנו במשך שלושה חודשים מהמועד .8ידי המועצה. במידה ובמהלך -האחרון שנקבע להגשת ההצעות ו/או בתקופה נוספת כפי שייקבע על

זו, נעשה זאת ללא כל דיחוי.ידכם לקיים את כל התחייבויותינו שבהצעה -תקופה זו נידרש על

אנו מצהירים בזאת כי הצעתו זאת הינה בגדר הסמכויות, הכוחות והמטרות -)במקרה של תאגיד( פי מסמכי היסוד של התאגיד המציע.-שלנו על

מוצהר ומוסכם בזאת, כי נהיה מנועים מלהציג כל תביעות ו/או דרישות שתתבססנה על כל טענות .9הבנה של תנאי המכרז או איזה מקרב מסמכי המכרז ואנו מוותרים מראש של אי ידיעה וגם/או אי

על כל טענות אלה.

סיון ובעלי יכולת ארגונית, מקצועית וכספית לשם ביצוע יהננו מצהירים בזה, כי אנו בעלי ידע ונסיון המוקדם שפורטו בתנאי המכרז וכי יהעבודות נשוא החוזה, וכי הננו עומדים בכל תנאי הנ

עומדים לרשותנו לצורך ביצוע החוזה כל הציוד הנדרש ובמצב תקין וכן מנהלי עבודה ועובדים סיון בביצוע העבודות, נשוא המכרז, ובמספר מתאים ומספיק.ימקצועיים, מיומנים ובעלי נ

כמו כן מצורפות בזה המלצות ואישורים מהגופים הבאים: .10____________________ _____________________

____________________ _____________________ ____________________ _____________________

____________________ _____________________ ____________________ _____________________

מצורפים בזאת אישורים ומסמכים נוספים כנדרש במכרז: .11

____________________ _____________________ ____________________ _____________________ ____________________ _____________________ ____________________ _____________________

____________________ _____________________ ____________________ _____________________

65

נו על פי המכרז ינזכה בביצוע העבודות במכרז הנדון, הננו מתחייבים לבצע את התחייבויותם א .12 התאם לכל תנאי המכרז לשביעות רצונכם. ב

שם ____________ תפקידו –איש הקשר במכרז מטעמו של המשתתף הינו .13במשתתף_____________, מס' טל נייד: _____________ מס' טל' ______________ מס' פקס':__________________ ופניותיו מטעמנו, ככל שתהיינה, בכל הנוגע למכרז, והתשובות

שתימסרנה לו על ידי המועצה תחייבנה אותנו.

הצעת המציע: .14

בהתאם לכל המפורט במסמכי המכרז ובחוזה הצעתנו לתמורה בגין ביצוע העבודות הינה .14.1 .כתב הכמויותכמצוין ב

למען הסר ספק, ידוע ומוסכם עלינו כי לא תנתן לנו כל תמורה נוספת, לרבות הפרשי הצמדה .14.2 וריבית.

הצעת המחירים המוגשת על ידנו מתייחסת לכל העבודות, על בסיס הנתונים המפורטים .14.3במסמכי המכרז, כתבי הכמויות, המפרטים הטכניים וכיו"ב והמחירים כוללים את כל

ב שנדרש להם לצורך ביצוע העבודות.החומרים, הציוד וכיו"

אנו מתחייבים לבצע את העבודות על פי מחירי היחידה המפורטים בכתב הכמויות. במקרה .14.4להלן ביחס לסכום הנקוב בכתב 14.5של סתירה ו/או אי התאמה בין הסכום הנכלל בסעיף

הכמויות, ייקבע הסכום המפורט בכתב הכמויות.

יכוז כתב כמויות הינו בסך של סה"כ מחיר כולל וסופי עבור ר .14.5ככל –_________________________ ש"ח )לא כולל מע"מ, כולל הנחה/תוספת

שניתנה ע"י המציע(.

בצירוף מע"מ סה"כ מחיר כולל וסופי ריכוז כתב כמויות הינו סך של _________________________ש"ח )כולל הנחה/תוספת(.

ידוע אנו מתחייבים לבצע את העבודות על פי מחירי היחידה המפורטים בכתב הכמויות. לנו כי התמורה תשולם בחלוקה לתשלומים חודשיים, כמפורט בהסכם המכרז.

למסמכי המכרז, הכולל הבהרות ודגשים ביחס לאופן הגשת 1קראנו בעיון רב את נספח א' כלל הדרישות וההבהרות כאמור. הצעת המחיר וכתב הכמויות והבנו היטב את

ידוע ומוסכם עלינו כי היה ויהיו שתי הצעות כשרות או יותר, אשר הצעת המחיר שלהם רשאית המועצה לערוך ביניהם התמחרות ו/או -היתה שווה והינה הזולה ביותר

התמחרויות נוספות בדרך כפי שתמצא לנכון, עד לקבלת הצעת מחיר שהינה הזולה ביותר כל ההצעות.מבין

ידוע לנו והובהר לנו אופן שקלול הצעתנו במכרז. לראיה חתמנו, היום______________: ו

ס' ת.ז./ח.פ.: _______________ מ ם המציע: _________________________ש תובת המציע: ____________________________________________ כ קס: ____________ פ____________לפון נייד: _ט ס' טלפון: __________מ

_________ ________________________

חותמת וחתימת המציע

66

כתב כמויות

מסמך זה הינו חלק בלתי נפרד מהצעת המציע, וייחתם ע"י המציע, באמצעות הגורמים המוסמכים לחייב למסמכי המכרז. 1תשומת לב המציעים להבהרות ודגשים שנכללו בנספח א' את המציע.

67

)Check List(רשימת מסמכים להגשה

לנוחיות המציעים להלן רשימת המסמכים שעליהם להגיש. מובהר שרשימה זו הינה לצרכי הנוחיות בלבד,

לפטור את המציעים מקריאת מסמכי המכרז כולם, מבחינה מדוקדקת של תנאיהם ומעמידה ואין בה כדי

התאמה כלשהי בין האמור ברשימה זו -כולם ללא יוצא מן הכלל. במקרה של סתירה ו/או אי -בתנאים אלה

יגבר האמור במסמכי המכרז: -לבין האמור במסמכי המכרז

√

"התייחסות לסעיף זה

נמצאת בעמוד ___

בהצעה"

סעיף

בנספח א'

מס' תאור המסמך

תנאי סף

1ב' 400תעודת רישום קבלני

של המציע או של הקבלן שיבצע את עבודות ) .(ההתקנה בפועל מטעם המציע

1.

המלצות / רשימת ממליצים כנדרש בתנאי הסף

2.

קטלוג/מפרט טכני לאפיון מערכת המדידה

בהקשר זה נדרשים -המוצעת על ידו במכרז המציעים לכלול את כל מרכיבי המערכת המוצעת, כולל מדי המים ושיטת השידור לאחור, רפיטרים )קולטים(, נתוני מרכזיה ממוחשבת, פירוט שיטת מעקב פחת המים, פירוט אפשרויות

ח סטטיסטי. דו"חות ונתונים, כולל ניתו

3.

אישור בדבר היות המציע יצרן ו/או ספק מורשה ו/או בעל רישיון הפעלה ו/או ניסיון מוכח בהתקנה ובאספקת מדי המים ומערכת המדידה המוצעת על ידו במכרז, לרבות באמצעות הסכם עם היצרן/ספק כאמור המאפשר למציע אספקה והתקנה של המערכות ומדי המים המוצעים ע"י

המציע במכרז

4.

אישור מכון תקנים / תו תקן לפיו כל המדים המוצעים על ידו הינם חדשים, המדים הביתיים עשויים מחומרי מבנה פולימרים )פלסטי( או פליז

. 5452ועומדים בתקן ישראלי למי שתיה

5.

אישור מכון תקנים/ תו תקן כי כל המדים

צול הינם 3/4הביתיים המוצעים על ידו בקוטר צול 1, וכי מדים בקוטר 63בעלי תקן ישראלי ת"י

.MIDומעלה הינם בתקן אירופאי

6.

68

לפיו מדי המים מכון תקנים/ תו תקן אישור

ובקוטר 4 /3הביתיים המוצעים על ידו בקוטר " שגם UFR מפחית ספיקה לא נמדדתמכילים 1"

.מחומרי מורכבים משמש כאל חוזר

7.

לפיו למדי המים מכון תקנים/ תו תקן אישור

צול )כולל( הינם בעלי יחס 1המוצעים בקוטר עד . R-315/R-50ספיקות טווח מדידה

8.

יצרן או לחלופין מפרט טכני/קטלוג מוצר אישור

אולטראסוניים או המודדים לפיו אלקטרומגנטיים המוצעים במסגרת המכרז יהיו

ללא חלקים נעים:

לכל 5452בעלי תקן מי שתייה ישראלי

הקטרים.

צול יהיו בעלי 12ועד 1.5בקטרים: מ

יחס ספיקות טווח

R-315/R-500מדידה

.

9.

-למדים המוצעים MIDאישור לפיו קיים תקן

ממעבדה מוסמכת לבדיקת מדי מים בהתאם

. ISO – 4064 2015לדרישות התקן הבינלאומי

10.

המציע יצרף אישור מבדקה מוסמכת לאישור מדי

מים ביחס לתקן מדי המים המוצעים. אישור כי

לכל מדי המים והציוד המסופקים על ידו במכרז

יש תקן בדיקת מוצרים הבאים במגע עם מי

. 5452שתייה

11.

ברציפות, שנתיים אישור לפיו התכנה עובדת כבר

כולל תקופה.

12.

אישור לפיו האפליקציה לצרכן הסופי מאפשרת

לראות נתוני צריכה בחתכים שונים ולקבל

בטלפון חכם. התראות

13.

69

אישור לפיו קיימת התממשקות מלאה בין התוכנה המוצעת במכרז לתוכנת הגביה של

אוטומציה.רשות, תכנת ה

14.

יש לצרף – ISO 9000אישור תו תקן המציע בעל

אישור

15.

בתוקף לפחות עד ליום ש"ח 10,000ע"ס ערבות

)נוסח לדוגמא נספח 1כנדרש בנספח א' 28/02/18 ( 1ד'

16.

המורף למסמכי הצהרה בדבר העדר זיקה בנוסח

המכרז

17.

קבלה על רכישת מסמכי המכרז

18.

מסמכים נוספים

לצורך ניקוד – בטבלת הניקוד מסמכים כאמור

איכות

19.

כל מסמכי מכרז חתומים ע"י המציע כולל כתב הצעה חתום על כל עמוד + חתימה מלאה בסוף +

אישור עו"ד

–במסמכים שיש צורך לאשר ע"י עו"ד / רו"ח יאומתו/ יאושרו המסמכים כנדרש

20.

המעיד ,אישור מפקיד השומה או מרואה חשבון

פי -כי המציע מנהל פנקסי חשבונות ורשימות על פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף.

21.

תעודה תקפה בדבר היות המציע עוסק מורשה

לצרכי מע"מ

22.

פי חוק עסקאות גופים ציבוריים -אישור תקף על

.1976-)אכיפת ניהול חשבונות(, תשל"ו

23.

אישור על ניכוי מס במקור או פטור מכך.

24.

תעודת התאגדות + תדפיס רשם חברות –תאגיד

עדכני + אישור זכויות חתימה וזהות מנהלים

25.

תעודת רישום + חוזי שותפות + אישור –שותפות

זכויות חתימה

26.

אישור רו"ח ותצהיר בעלת –עסק בשליטת אישה

שליטה

27.