1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Πάτρα: 15-1-2016

Αρ. Πρωτ.: ΤΟ - 168

Αρ. Διακήρυξης: 2

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ (READERS) ΠΟΥ

ΔΙΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ»

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

16PROC003657658 2016-01-20

2

Ταχ. Δ/νση: Πάροδος Αριστοτέλους 18

Ταχ. Κώδικας: 263 35, Πάτρα

Πληροφορίες: Πουλακίδας Αθανάσιος

Τηλέφωνο:2610 367658

Fax: 2610 367105

E-mail: apoulakidas@eap.gr

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

25/01/2016

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

9 Μαρτίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

20 Ιανουαρίου 2016, ημέρα Τετάρτη

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Αποστολής της περίληψης στην εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

15/01/2016

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Δημοσίευσης της περίληψης σε Ελληνικές εφημερίδες

22/01/2016

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Δημοσίευσης της περίληψης της προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

22/01/2016

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 999.509,70 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

1.059.954,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Διάρκεια Σύμβασης: Τρεις (3) μήνες

16PROC003657658 2016-01-20

3

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

α) Του Ν. 4270/2014 «Περί αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης – εποπτείας», όπως ισχύει

σήμερα κατά το μέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ,

β) Του Π.Δ.2286/95 (ΦΕΚ 266/Α/96) "Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου" κατά το μέρος

που δεν αντίκειται στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, όπως ισχύει,

γ) Του Π.Δ.118/07 (ΦΕΚ 150/Α/2007) Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.), όπως

ισχύει,

δ) Του Π.Δ.60/07 (Φ.Ε.Κ.64/Α) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της

Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων

έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της

Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της

16ης

Νοεμβρίου 2005,

ε) Του Ν.2741/99 (Φ.Ε.Κ.199/Α/99) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις

θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις»,

στ) Του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμου

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο

¨Πρόγραμμα Διαύγεια¨ και άλλες διατάξεις»,

ζ) Του Ν.3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής

οικονομίας από τα κράτη – μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο»,

η) Του Ν.4053/2012 «Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών

επικοινωνιών και άλλες διατάξεις,

θ) Του Ν.2552/97«Περί του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου» όπως ισχύει σήμερα με τις

τροποποιήσεις του Ν.2817/2000, του Ν.3027/2002, του Ν.3260/2004 και του Ν.3577/2007,

ι) Του Ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή

εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής

στρατηγικής 2012-2015», ειδικά το άρθρο 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της

διοίκησης»

ια) Του Ν. 4013/2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»

16PROC003657658 2016-01-20

4

ιβ) Του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές απλουστεύσεις- Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση των διατάξεων του Π.Δ.

318/1992 και λοιπές ρυθμίσεις»

ιγ) Του Ν.4205/2013 (242 Α) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων…και άλλες διατάξεις», (άρθ.

9, παρ.4β).

ιδ) Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (2677 Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»

ιε) Του Ν. 4281/2014, άρθρα 134-138, 157 και 201

ιστ) Του Ν. 4155/2013 Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες

διατάξεις

ιζ) Του Ν. 4320/2015, άρθρο 37,

ιη) Την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου που

λήφθηκε κατά την 286/21-12-2015 συνεδρίασή της, με την οποία προκηρύσσει τον διαγωνισμό

αυτό.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την προμήθεια βιβλίων (readers) που

διανέμονται στους φοιτητές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και κριτήριο

κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης του

συστήματος www.promitheus .gov.gr.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της

διαδικτυακής πύλης www.promitheus .gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία

και ώρα, που ορίζει η παρούσα προκήρυξη, στην ελληνική γλώσσα σε ηλεκτρονικό φάκελο

σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζεται στα άρθρα 134 -138 του Ν.4281/2014, στο άρθρο 11

της ΥΑ Π1/2390/2013. Τα έγγραφα που απαιτούνται βάσει της παρούσας Διακήρυξης εντύπως,

θα πρέπει να αποσταλούν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της

16PROC003657658 2016-01-20

5

ηλεκτρονικής υποβολής στη διεύθυνση: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Γραφείο

Προμηθειών, Παρ. Αριστοτέλους 18, 26335 Πάτρα.

Προσφορές, που κατατίθενται μετά την ως άνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και αν

τυχόν έχουν υποβληθεί εντύπως κατά τις παραγράφους 1.2.1 και 1.2.3 του άρθρου 11 της ΥΑ

Π1/2390/2013 επιστρέφονται από την υπηρεσία χωρίς να αποσφραγιστούν. Μετά την

παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, δεν υπάρχει

δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα, αλλά και με καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο.

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με

τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1/2390/2013

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται όπως περιγράφεται παρακάτω.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των κατατεθέντων προσφορών θα πραγματοποιηθεί τέσσερεις (4)

εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι στις

15/03/2016 και ώρα 10.00 π.μ.

Περίληψη της προκήρυξης αυτής θα δημοσιευθεί: α) στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής

Ένωσης, β) στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοπρασιών Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας

της Κυβερνήσεως, γ) σε δύο οικονομικές εφημερίδες και δύο τοπικές, δ) στον ιστότοπο

«ΔΙΑΥΓΕΙΑ», και ε) στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί: α) στο ΚΗΜΔΗΣ, β) στο ΕΣΗΔΗΣ και γ) στην ιστοσελίδα του

Πανεπιστημίου.

Τα έξοδα δημοσίευσης στον Τοπικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο και τα έξοδα δημοσίευσης

στον οικονομικό τύπο τον Αναθέτοντα.

Τα έξοδα δημοσίευσης στην εφημερίδα της ΕΕΕΚ βαρύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κάθε θέμα, που δεν αναφέρεται στην προκήρυξη αυτή, ρυθμίζεται από τις προαναφερόμενες

διατάξεις.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο διαγωνισμό, δύνανται να λαμβάνουν γνώση των όρων

της διακηρύξεως και των επί μέρους παραρτημάτων αυτής, είτε ηλεκτρονικά, είτε από το

Γραφείο Προμηθειών του ΕΑΠ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ήτοι Πάροδο

Αριστοτέλους 18 (Κτίριο Β - Α΄ Όροφος), ΤΚ 263 35 ΠΑΤΡΑ, τηλ. 2610 367658, από Δευτέρα

16PROC003657658 2016-01-20

6

έως και Παρασκευή και από ώρα 08.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ. και στην ηλεκτρονική διεύθυνση

www.eap.gr

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν εγγράφως, από την Αναθέτουσα Αρχή,

συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Προκήρυξης

μέχρι τις 02/03/2016. Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο

του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του

ΕΣΗΔΗΣ και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήματα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται από

εγγεγραμμένους προμηθευτές. Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των

ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται. Τυχόν ενστάσεις κατά της νομιμότητας του

διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου ή της

δημοσιευθείσας Προκήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Εφ’ όσον ο προσφέρων δεν ασκήσει, εμπροθέσμως την ένσταση του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α’

του Π.Δ. 118/2007 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω

ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης

και δεν δύναται, με την προσφορά του, ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή

εμμέσως, τους ανωτέρω όρους.

ΑΡΘΡΟ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Οι όροι που αναφέρονται από την παρούσα διακήρυξη προσδιορίζονται εννοιολογικά ως

ακολούθως:

Αναθέτουσα Αρχή /Αναθέτων: Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) που εδρεύει στην

Πάτρα, Πάροδος Αριστοτέλους 18, ΤΚ 263 35 το οποίο, με απόφαση που ελήφθη στην υπ΄

αριθμ. 286/21-12-2015 συνεδρίαση της Δ.Ε. προκηρύσσει τον διαγωνισμό αυτό.

Προκήρυξη: Η παρούσα προκήρυξη,

Έργο: «Προμήθεια βιβλίων (readers) που διανέμονται στους φοιτητές του Ελληνικού Ανοικτού

Πανεπιστημίου»

Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης: Το αρμόδιο για την αποσφράγιση και την

αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο θα

συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό και το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις

κείμενες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης.

16PROC003657658 2016-01-20

7

Προσφέρων ή Οικονομικός Φορέας: Οποιοδήποτε πιστοποιημένο εγγεγραμμένο στο

ΕΣΗΔΗΣ ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ομάδα προσώπων, Κοινοπραξίες,

Ενώσεις Προμηθευτών ή Συνεταιρισμοί, χωρίς να υποχρεωθούν να λάβουν ορισμένη νομική

μορφή προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά, που θα συμμετέχουν στο διαγωνισμό και

θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά προσφορά με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με την Αναθέτουσα

Αρχή.

Εκπρόσωπος: Ο υπογράφων την προσφορά. Στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από

τον ίδιο τον Προσφέροντα- δύναται να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή

πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον Προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του, ή σε

περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης Προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο με

συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από όλα τα μέλη που αποτελούν την Κοινοπραξία ή την

Ένωση Προσώπων.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Το πρόσωπο που ο Προσφέρων με δήλωσή του, στην οποία

περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση,

αριθμός τηλεφώνου, fax κ.λπ.), ορίζει σαν υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας

της Αναθέτουσας Αρχής με τον Προσφέροντα.

Ανάδοχος: Ο Προσφέρων, που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή,

σύμφωνα με τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στο παρόν τεύχος.

Κατακύρωση: Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση

κάθε επιμέρους ενότητας του έργου στον Ανάδοχο.

Σύμβαση: Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία

καταρτίζεται μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης για το σύνολο ή μέρος του έργου.-

Προϋπολογισμός: Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την

υλοποίηση του προκηρυσσόμενου έργου.

Συμβατικό Τίμημα: Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί το σύνολο ή μέρος του

έργου.

Επιτροπή Παραλαβής: Ομάδα προσώπων, ορισμένη από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία έχει

την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο και την παραλαβή

των Παραδοτέων του έργου.

Οι επικεφαλίδες, οι τίτλοι των άρθρων και οι υπότιτλοι τίθενται για διευκόλυνση της

ανάγνωσης και δεν λαμβάνονται υπόψη για την ερμηνεία της Προκήρυξης.

16PROC003657658 2016-01-20

8

ΑΡΘΡΟ 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Η συμμετοχή στον προκηρυσσόμενο με την παρούσα διαγωνισμό είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις,

σε όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στη

Διακήρυξη και διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, τις

προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της Προκήρυξης, ενώ είναι δυνατό, κατά την κρίση της

Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, να θεωρηθούν αποδεκτές και προσφορές, που

παρουσιάζουν ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμούς. Ως ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμοί,

νοούνται οι αποκλίσεις και οι περιορισμοί που δεν επηρεάζουν την έκταση του έργου ή την

ποιότητα εκτέλεσής του, δεν περιορίζουν, σε κανένα σημείο, τα δικαιώματα της Αναθέτουσας

Αρχής ή τις υποχρεώσεις του Προσφέροντος και δεν θίγουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης

των Προσφερόντων.

Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, είναι αόριστες

και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την Προκήρυξη ή/και αιρέσεις,

χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτές και απορρίπτονται.

Τα έγγραφα της προσφοράς και της Σύμβασης, καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία, που

είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσονται υποχρεωτικά στην

ελληνική γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 3. ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο, για ένα ή περισσότερους τίτλους βιβλίων του

Πίνακα 2 του Παραρτήματος Α της παρούσας.

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV: 22110000, 22112000

ΑΡΘΡΟ 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

4.1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΧΟΥΝ

α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,

β) Συνεταιρισμοί,

γ) Ενώσεις Προμηθευτών, που υποβάλλουν κοινή Προσφορά,

16PROC003657658 2016-01-20

9

δ) Κοινοπραξίες Προμηθευτών και

ε) Κάθε προσφέρων, που σύμφωνα με την χώρα καταγωγής του (της Ε.Ε.) έχει το δικαίωμα και

τη δυνατότητα να λαμβάνει μέρος σε όμοιους ή αντίστοιχους με τον παρόντα διαγωνισμούς,

εφόσον πληρούν τους όρους της παρούσας προκήρυξης.

Όσοι δικαιούνται συμμετοχής κατά τα ανωτέρω θα πρέπει να λειτουργούν και να έχουν

συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός κράτους-μέλους της ΕΕ, του Ευρωπαϊκού

Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), όπως και χωρών που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη

Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ- «Aggrement on Government Procurement

(GPA)» του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα

με το Ν.2513/1997 και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια

εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει

διμερείς συμφωνίες ή συμφωνίες σύνδεσης και συνεργασίας με την ΕΕ καθώς και στο

εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων

(GPA) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), δραστηριοποιούνται νόμιμα στον

τομέα της προμήθειας ειδών και παροχής υπηρεσιών, σχετικών με το αντικείμενο του παρόντος

διαγωνισμού και πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να είναι υπήκοοι των ως άνω κρατών αυτών και να είναι

εγκατεστημένα στο εσωτερικό τους. Ως νομικά πρόσωπα νοούνται οι εταιρείες του αστικού ή

του εμπορικού δικαίου, οι συνεταιρισμοί και τα άλλα νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί

κατά την νομοθεσία των κρατών της παραπάνω παραγράφου και έχουν την κεντρική τους

διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την καταστατική τους έδρα στο εσωτερικό τους.

Φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που λαμβάνει μέρος στο Διαγωνισμό δεν επιτρέπεται να συμμετέχει

σε περισσότερες της μίας υποψηφιότητες, με ποινή αποκλεισμού του συνόλου των

υποψηφιοτήτων στις οποίες συμμετέχει από το Διαγωνισμό. Η ίδια απαγόρευση καταλαμβάνει

και τους προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2328/1995, όπως αυτό ισχύει.

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν είναι υποχρεωμένοι να λάβουν συγκεκριμένη νομική μορφή

για την υποβολή της προσφοράς. Στην περίπτωση επιλογής και κατακύρωσης του διαγωνισμού

σε Ένωση ή σε Κοινοπραξία είναι δυνατόν, εν όψει της υπογραφής της σύμβασης, να

υποχρεωθούν να λάβουν ορισμένη νομική μορφή, εφ’ όσον ήθελε κριθεί από τον Αναθέτοντα,

ότι αυτή είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.-

Οι εταίροι των ενώσεων ή κοινοπραξιών υπόκεινται στους ίδιους όρους και στις ίδιες

υποχρεώσεις με τον συμβαλλόμενο Ανάδοχο.

16PROC003657658 2016-01-20

10

Στη συνέχεια της παρούσας Προκήρυξης, ο όρος διαγωνιζόμενος / Ανάδοχος ή διαγωνιζόμενοι

/ Ανάδοχοι ή υποψήφιος Ανάδοχος / Ανάδοχοι αφορά σε όλες τις αμέσως προηγουμένως

αναφερθείσες κατηγορίες.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (υποψήφιοι ανάδοχοι)

απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής

ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.- Διαδικτυακή

πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής:

-Οι οικονομικοί φορείς αιτούνται μέσω της ιστοσελίδας του συστήματος και από το

σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας» την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις

απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχούμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως

εξής:

1. Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)

ταυτοποιούνται με τη χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που

αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών

Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα

Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής

Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.

2. Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι

οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή

τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Identification Number) και

ταυτοποιούνται με τη χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα.

Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα

Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής

Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.

3. Οι οικονομικοί φορείς –χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και

ταυτοποιούνται από την ΓΓΕ αποστέλλοντας:

Α. είτε Υπεύθυνη Δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην

ελληνική

Β. είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση

στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα ΙΧ Α για τις δημόσιες συμβάσεις

έργων, στο Παράρτημα ΙΧ Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα ΙΧ Γ

για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του Π.Δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους

προβλεπόμενους όρους στο κράτος – μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία

να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο

προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή

ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.

16PROC003657658 2016-01-20

11

Το αίτημα εγγραφή υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω

της διαδικτυακής πύλης του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω.

- Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα

εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως

πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.

4.2.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΩΣΕΩΝ / ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΩΝ

Οι Ενώσεις ή Κοινοπραξία/ες υποβάλλουν κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά

είτε από όλους τους παρέχοντες υπηρεσίες, που αποτελούν την Ένωση, ή την Κοινοπραξία, είτε

από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά

απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος του έργου που

αναλαμβάνει ο καθένας στο σύνολο της προσφοράς.

Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας ευθύνεται

αλληλεγγύως εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης του έργου, η ευθύνη αυτή

εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.

Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της

Ένωσης ή της Κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της Ένωσης κατά το

χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη

ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή.- Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει

κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της

ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους.

Τα υπόλοιπα μέλη της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις

μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του

ανά περίπτωση αρμοδίου οργάνου του Αναθέτοντα.

4.3. ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΟΙ

(α) Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία, Ν.Π.Δ.Δ. ή το

Ε.Α.Π. γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους υποχρεώσεις ή ευρίσκονται σε αντιδικία με

αυτό.

(β) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες και υπηρεσίες του Ελληνικού

Δημοσίου με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης ή άλλων Υπουργείων.

16PROC003657658 2016-01-20

12

(γ) Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω

κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εκτός αυτής.

(δ) Όσοι έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην

αναθέτουσα αρχή, που αφορά τα ακόλουθα αδικήματα, ήτοι:

1) για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1

της Κοινής δράσης της 98/773 ΔΕΥ του Συμβουλίου,

2) για δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της

26ης

Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/42/ΚΕΠΠΑ του

Συμβουλίου,

3) για απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

4) για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της

Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης

Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης

του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες

δραστηριότητες.-

Η αναθέτουσα Αρχή, οσάκις τούτο απαιτείται, δύναται να ζητά από τους υποψηφίους ή τους

προσφέροντες να υποβάλλουν έγγραφα που αναφέρονται στην προσωπική τους κατάσταση ή

εφόσον αμφιβάλλει ως προς την προσωπική κατάστασή τους, να απευθύνεται στις αρμόδιες

αρχές για να λάβει τις πληροφορίες, που θεωρεί απαραίτητες για την προσωπική κατάσταση

των υποψηφίων ή των προσφερόντων, εάν δε αφορούν έναν υποψήφιο ή προσφέροντα

εγκατεστημένο σε κράτος άλλο από εκείνο της αναθέτουσας αρχής, τότε η αναθέτουσα αρχή

δύναται να ζητά την συνεργασία των αρμοδίων αρχών.-

Προκειμένου περί Νομικών Προσώπων οι εν λόγω απαγορεύσεις αφορούν τον Πρόεδρο,

Διευθύνοντα Σύμβουλο και γενικά οποιοδήποτε πρόσωπο έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης

αποφάσεων και ελέγχου του υποψηφίου ή του προσφέροντα.

(ε) Οι ενώσεις προσώπων ή οι Κοινοπραξίες, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις

προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της.

(στ) Φορείς που υποβάλουν προσφορά και περιλαμβάνουν στην ομάδα έργου τους ή στους

υπεργολάβους τους φυσικά πρόσωπα που συνδέονται κατά την ημερομηνία διενέργειας του

διαγωνισμού με οποιαδήποτε μορφή σχέση συνεργασίας (π.χ. σύμβαση εργασίας ή έργου) με

16PROC003657658 2016-01-20

13

την Αναθέτουσα Αρχή, συμπεριλαμβανομένων μελών ΔΕΠ και ΣΕΠ, δημοσίων υπαλλήλων και

μελών της Διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής.

(ζ) Στην Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται το δικαίωμα να απορρίψει κατά την κρίση της και

ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισμός, προσφορά προμηθευτή ο οποίος

αποδεικνύεται αναξιόπιστος.

ΑΡΘΡΟ 5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

5.1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ένωση, ή συνεταιρισμός οφείλει να υποβάλλει ηλεκτρονικά

μαζί με την προσφορά του στον υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής –

τεχνική προσφορά» επί ποινή αποκλεισμού, εγκαίρως και προσηκόντως τα παρακάτω

δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου pdf.:

(α) Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 7 παρ.7.2. της

παρούσας. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα

ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf. και προσκομίζεται από αυτόν υποχρεωτικά στην

Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός

τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς του.

(β) Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τα άρθρο. 8 Ν.1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, η οποία

υπογράφεται ψηφιακά από τον υποψήφιο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του και θα φέρει

ημερομηνία εντός των τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας

υποβολής των προσφορών, στην οποία θα πρέπει:

1. Να αναφέρονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν,

2. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:

-Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα

αναφερόμενα στην παρ. 1 αρθρ. 43 του Π.Δ. 60/2007, για αδικήματα του Αγορανομικού

Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για τα αδικήματα

της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της

δωροδοκίας και της δολίας χρεωκοπίας.

-Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή

άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή

16PROC003657658 2016-01-20

14

έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού

συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

-Είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές και ασφαλιστικές τους εισφορές (κύριας και

επικουρικής ασφάλισης).

-Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο (ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις αν

πρόκειται για αλλοδαπούς,) ως προς το ειδικό επάγγελμά τους, και ότι θα εξακολουθούν να

είναι εγγεγραμμένοι μέχρι την κατακύρωση του διαγωνισμού.

-Δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Π.Δ.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή υπό ειδική

εκκαθάριση του Ν.1892/1990 όπως εκάστοτε ισχύει (ή άλλες ανάλογες καταστάσεις, εφόσον

πρόκειται για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης

απόφασης, κοινής ή ειδικής, εκκαθάρισης σύμφωνα με τις προρρηθείσες διατάξεις, ή, εφόσον

πρόκειται για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις, ως και ότι και δεν

έχει λυθεί το συμμετέχον νομικό πρόσωπο (ημεδαπό ή αλλοδαπό).

3. Ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των

δικαιολογητικών, που απαιτούνται για την κατακύρωση της σύμβασης, τα οποία ορίζονται στο

άρθρο 9.2 της παρούσας.

4. η επιχείρηση του προμηθευτή δεν έχει νομικούς περιορισμούς και ότι δεν έχει επιβληθεί στον

προμηθευτή ποινή αποκλεισμού του από διαγωνισμούς με αμετάκλητη απόφαση κατά τα άρθρα

18,34 και 39 του Π.Δ. 118/07.

5. ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της οποίας

έλαβε γνώση.

6.ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

7. ότι δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του

Δημοσίου στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

8. ότι δεν έχει κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών προς την

υπηρεσία του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

9. ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για οποιαδήποτε απόφαση του

Αναθέτοντα, ιδίως λόγω αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισμού, ή υπαναχώρησης αυτού.

10. ο χρόνος ισχύος της προσφοράς δεν είναι μικρότερος του προβλεπόμενου από τη

διακήρυξη.

(γ) Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους,

υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.

(δ) Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου ή του αρμόδιου κατά περίπτωση οργάνου της

προσφέρουσας εταιρείας με το σκοπό να εγκρίνεται η συμμετοχή στο διαγωνισμό και να

16PROC003657658 2016-01-20

15

παρέχεται σε συγκεκριμένο άτομο/άτομα η εξουσιοδότηση για να υπογράψει/υπογράψουν όλα

τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την προσφορά, καθώς και να καταθέσει/καταθέσουν την

προσφορά και να παραστούν/παραστεί κατά την αποσφράγισή της.- Σε περίπτωση Ένωσης

Εταιρειών αντίστοιχο πρακτικό του Δ.Σ. ή του αντίστοιχου οργάνου κάθε μέλους της ένωσης,

το οποίο επιπλέον θα πρέπει να εγκρίνει τη σύμπραξη με τα άλλα μέλη της Ένωσης, το

ποσοστό συμμετοχής της κάθε μίας στον προϋπολογισμό του έργου, την αποδοχή της

αλληλέγγυας ευθύνης, καθώς και τον ορισμό κοινού εκπροσώπου για την υπογραφή, κατάθεση

και παράσταση κατά το άνοιγμα της προσφοράς της Ένωσης.-

(ε) Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού του νομικού προσώπου με όλες τις τυχόν

τροποποιήσεις του μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών, ως και τα

αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσης, όπου τούτο απαιτείται από το νόμο.-

(στ) Πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής περί μη λύσεως της εταιρείας, ως και πιστοποιητικό

μεταβολών.

(ζ) Οποιοδήποτε επίσημο αποδεικτικό στοιχείο και νομιμοποιητικό έγγραφο από τα οποία θα

αποδεικνύεται το δικαίωμα δέσμευσης με την υπογραφή τους και μόνον κάτωθι της εταιρικής

επωνυμίας των Ο.Ε., Ε.Ε. Α.Ε. και Ε.Π.Ε. των εκάστοτε εξουσιοδοτουμένων προσώπων,

εφόσον αυτό δεν προβλέπεται από το προσκομιζόμενο καταστατικό.

(η) Σε περίπτωση που οι προσφέροντες θα αναθέσουν μέρος του έργου με μορφή υπεργολαβίας

σε τρίτους, πρέπει να προσδιορίσουν στην προσφορά του το τμήμα εκείνο της σύμβασης που

θα ανατεθεί στους τρίτους, ενώ στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν και υπεύθυνη

δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του υπεργολάβου- τρίτου, με την οποία θα δηλώνεται ότι: α)

αποδέχονται την εκτέλεση της προμήθειας σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης σε

περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση και

β) αποδέχεται πλήρως τους όρους του διαγωνισμού.

θ) Αίτηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, στην οποία θα αναγράφουν τον Α/α των βιβλίων για

τα οποία καταθέτουν προσφορά.

5.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Στον υποφάκελο «Δικαιολογητικά συμμετοχής- τεχνική προσφορά», υποβάλλονται ηλεκτρονικά

τα κάτωθι:

Α) Η τεχνική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική

φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο σε

μορφή αρχείου pdf., το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα.

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του

παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε

αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να

16PROC003657658 2016-01-20

16

παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

Στην περίπτωση κατά την οποία οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό

τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει τα σχετικά

ηλεκτρονικά αρχεία ψηφιακά υπογεγραμμένα.

5.3. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται

υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική

γλώσσα.

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου

συνιστά λόγο αποκλεισμού από το διαγωνισμό.

Οι προσφέροντες υποβάλλουν τα στοιχεία, τα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή τους στη

διαγωνιστική διαδικασία ( εγγύηση συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες

αρχές ή άλλους φορείς κλπ.) και τις υπεύθυνες δηλώσεις ηλεκτρονικά υπό τη μορφή αρχείου

pdf. και στη συνέχεια η εγγυητική επιστολή συμμετοχής και τυχόν δικαιολογητικά και

στοιχεία, που είτε δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά

συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή, είτε δεν έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες

αρχές και τους φορείς της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999, όπως τροποποιήθηκε με το

άρθρο 1 του ν. 4250/2014, προσκομίζονται σε πρωτότυπη μορφή εντός τριών (3) εργάσιμων

ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους στο Γραφείο Προμηθειών του Αναθέτοντα με

διαβιβαστικό έγγραφο, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα

δικαιολογητικά. Όσα εκ των δικαιολογητικών παράγονται από τον προσφέροντα

υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται

σχετική θεώρηση.

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με

χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του, που έχουν

εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα

και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών.

Επισημαίνεται ότι τα δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία που έχουν υποβληθεί με την

ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην Αναθέτουσα Αρχή εντός της

ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που είτε δεν έχουν

εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την

ψηφιακή του υπογραφή, είτε δεν έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες αρχές και τους φορείς της

παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4250/2014,

ώστε να μην υπάρχει υποχρέωση επικύρωσης των αντιγράφων τους. Ως τέτοια στοιχεία

ενδεικτικά είναι: η εγγύηση συμμετοχής, έγγραφα που έχουν εκδοθεί από συμβολαιογράφους ή

ιδιωτικούς φορείς κλπ.

16PROC003657658 2016-01-20

17

6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Στον υποφάκελο με την ένδειξη «οικονομική προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική

προσφορά του Οικονομικού φορέα. Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί

ποινή απορρίψεως στο υποφάκελο «Οικονομική Προσφορά».

Η οικονομική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική

φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο σε

μορφή αρχείου pdf., το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα,

ενώ πρέπει να ταυτίζονται πλήρως τα στοιχεία, που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική

φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου.

Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να

παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

Περαιτέρω, ο προσφέρων επισυνάπτει σε ξεχωριστό ηλεκτρονικό αρχείο, ψηφιακά

υπογεγραμμένο, τον πίνακα της οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με το υπόδειγμα της

παρούσας (ΠΙΝΑΚΑΣ 3 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β).

ΑΡΘΡΟ 7. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

7.1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα, που

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή του Ευρωπαϊκού

Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του

Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με

τα ισχύοντα, το δικαίωμα αυτό. Δύνανται, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. -

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με

παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.

Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα

συνοδεύονται υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισμού από επίσημη μετάφραση.

Με την εγγυητική επιστολή, που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση, το πιστωτικό ίδρυμα

αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει ορισμένο ποσό, μετά από απλή έγγραφη

ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να δύναται να ερευνά, εάν πράγματι

υπάρχει, ή εάν είναι νόμιμη, η απαίτηση (κύρια οφειλή).

Στις εγγυητικές επιστολές θα πρέπει να αναγράφονται όλοι οι πιο κάτω αναφερόμενοι

αναλυτικά επιμέρους όροι, άλλως θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες, στην περίπτωση που θα

γίνεται, είτε ολική, είτε μερική παραπομπή στο νόμο και στις οικείες διατάξεις.

16PROC003657658 2016-01-20

18

7.2. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

7.2.1. Οι Προσφέροντες οφείλουν, με ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά, να

καταθέσουν σε πρωτότυπο Εγγύηση Συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα

πρέπει να καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, εκτός του Φ.Π.Α.

για το σύνολο του έργου που πρόκειται να εκτελεστεί, είτε για κάθε είδος που συμμετέχουν

σε περίπτωση μερικής εκτέλεσης (Στον Πίνακα 2 «ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» του Παραρτήματος Α της παρούσης

αναγράφεται το ποσό της εγγύησης συμμετοχής για το κάθε είδος ξεχωριστά).

7.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον 210 ημέρες από την επόμενη

της αποσφράγισης των προσφορών. Στην περίπτωση, που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς

λήγει, η αναθέτουσα αρχή δύναται, πριν τη λήξη της, να ζητήσει από τον προσφέροντα την

παράταση, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της

εγγύησης συμμετοχής.

7.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά επί ποινή απαραδέκτου το

σύνολο των όρων και στοιχείων της παρούσης παραγράφου, αποκλειόμενης ρητά της

παραπομπής σε διατάξεις νόμων:

(α) Την ημερομηνία έκδοσης, (β) Τον εκδότη, (γ) Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται,

(δ) Τον αριθμό της εγγύησης, (ε) Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση, (στ) Την πλήρη επωνυμία

και τη διεύθυνση του προσφέροντα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, (ζ) Τον αριθμό της

διακήρυξης και η) Την ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο

ποσό μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο και απευθύνεται, θ) την

ημερομηνία λήξης της ισχύος της,

ι) Τους όρους ότι:

Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της

ένστασης της διζήσεως.

ΙΙ. Το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον

διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή

έγγραφη ειδοποίηση.

ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε

πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

ΙV. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της

εγγύησης μετά από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας της Αναθέτουσας Αρχής, που θα

υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.

7.2.4. Οι τίτλοι των εντόκων γραμματίων ή των ομολόγων του Δημοσίου γίνονται δεκτοί στην

ονομαστική τους αξία, ως εγγύηση συμμετοχής στους διαγωνισμούς. Σε περίπτωση, που

συντρέχουν οι προϋποθέσεις κατάπτωσης της εγγύησης συμμετοχής, εκποιούνται τα έντοκα

16PROC003657658 2016-01-20

19

γραμμάτια του Δημοσίου στην αξία, που αντιπροσωπεύουν κατά τον χρόνο της εκποίησής τους.

Η επιστροφή των εντόκων γραμματίων, ή των ομολόγων του Δημοσίου, γίνεται με παραλαβή

αυτών από τον δικαιούχο, ή εξουσιοδοτημένο προς τούτο εκπρόσωπό του, με την υπογραφή

σχετικού αποδεικτικού παραλαβής.

7.2.5. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την κατάθεση της εγγύησης

καλής εκτέλεσης και από την υπογραφή της σύμβασης.

Οι εγγυήσεις των λοιπών συμμετεχόντων στο διαγωνισμό επιστρέφονται εντός τεσσάρων (4)

ημερών από την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας προς άσκηση προδικαστικής προσφυγής

κατά της κοινοποιηθείσας οριστικής απόφασης, είτε περί κατακύρωσης των αποτελεσμάτων

του διαγωνισμού, είτε περί απόρριψης της προσφοράς τους κατά το αρχικό στάδιο ελέγχου των

δικαιολογητικών ή από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας του διαγωνισμού.

7.2.6. Στην περίπτωση, κατά την οποία, εκείνος, στον οποίο κατακυρωθούν τα αποτελέσματα

του διαγωνισμού, δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης, ή αρνηθεί να

υπογράψει αυτή, ή να καταθέσει εμπρόθεσμα Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, ή να

εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συμμετοχή

του στο διαγωνισμό, τότε κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει αυτοδίκαια η εγγύηση

συμμετοχής υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής.

7.2.7. Περαιτέρω, η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής, αν ο

προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, ή παρέχει ψευδή

στοιχεία ή πληροφορίες, που αναφέρονται στα άρθρα 153 έως 156 του Ν. 4281/2014.

7.3. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης που να καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής

αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει:

(1) Την ημερομηνία έκδοσης, (2) Τον εκδότη, (3) Την υπηρεσία προς την οποία

απευθύνεται, (4) Τον αριθμό της εγγύησης, (5) Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση και (6) Την

πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.

Τους όρους ότι:

i. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της

ένστασης της διζήσεως.

ii. Το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον

διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή

έγγραφη ειδοποίηση της.

16PROC003657658 2016-01-20

20

iii. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε

πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

iv. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της

εγγύησης μετά από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την

ημερομηνία λήξης της εγγύησης.

Επίσης η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει και τα ακόλουθα: (Ι) Τον αριθμό της

σχετικής σύμβασης και το προς υλοποίηση αντικείμενο. (ΙΙ) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος

της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό

χρόνο ολοκλήρωσης του έργου κατά δύο (2) μήνες. Σε περίπτωση παράτασης του αρχικού

συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης του έργου, θα παρατείνεται για το αντίστοιχο χρονικό

διάστημα ο χρόνος ισχύος της εν λόγω εγγυητικής επιστολής και θα μετατίθεται η ημερομηνία

λήξης της.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή του

έργου και την αποκατάσταση τυχόν προβλημάτων ή ελαττωμάτων από τον Ανάδοχο και αφού

προηγηθεί εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων αμφοτέρων των συμβαλλομένων. Σε περίπτωση

συμπεφωνημένης τμηματικής παράδοσης του έργου, οι εγγυήσεις θα αποδεσμεύονται

σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί στην αξία μέρους του έργου που παραλήφθηκε

οριστικά. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις, ή υπάρχει εκπρόθεσμη

παράδοση, αυτές θα λαμβάνονται υπόψη κατά την σταδιακή αποδέσμευση.- Για την σταδιακή

αποδέσμευση των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης, θα προηγείται απόφαση της .Δ.Ε.

του Ε.Α.Π..

7.4. ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ

Σε περίπτωση Ένωσης προμηθευτών ή Κοινοπραξίας οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο

ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας.

ΑΡΘΡΟ 8. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΥΠΟΒΟΛΗ, ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

8.1. Τρόπος Υποβολής Προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία

και ώρα, που ορίζει η παρούσα προκήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο,

16PROC003657658 2016-01-20

21

σύμφωνα με την διαδικασία, ως ορίζεται στα άρθρα 134 -138 του Ν.4281/2014 και στο άρθρο

11 της ΥΑ Π1/2390/2013.

Οι προσφέροντες υποβάλλουν τα στοιχεία, τα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή τους στη

διαγωνιστική διαδικασία ( εγγύηση συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες

αρχές ή άλλους φορείς κλπ.) και τις υπεύθυνες δηλώσεις ηλεκτρονικά υπό τη μορφή αρχείου

pdf. και στη συνέχεια η εγγυητική επιστολή συμμετοχής και τυχόν δικαιολογητικά και

στοιχεία, που είτε δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά

συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή, είτε δεν έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες

αρχές και τους φορείς της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999, όπως τροποποιήθηκε με το

άρθρο 1 του ν. 4250/2014, προσκομίζονται σε πρωτότυπη μορφή εντός τριών (3) εργάσιμων

ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους, στο Γραφείο Προμηθειών του Αναθέτοντα

(Παρ. Αριστοτέλους 18, 26335 Πάτρα) με διαβιβαστικό έγγραφο, στο οποίο θα

αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά. Όσα εκ των δικαιολογητικών

φέρουν ψηφιακή υπογραφή, δεν απαιτείται θεώρηση της υπογραφής του υπογράφοντα.

8.2. Περιεχόμενα Προσφορών

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: (α) ένας

υποφάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» και (β) ένας

υποφάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».

*υποφάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα.

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον οικονομικό φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση

του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν

εμπιστευτικό χαρακτήρα.

Ο υποφάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» περιλαμβάνει

τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 5 της παρούσης.

Ο υποφάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνει τα έγγραφα που

αναφέρονται στο άρθρο 6 της παρούσης.

8.3. Αποσφράγιση Προσφορών

8.3.Α. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση και η αξιολόγηση των προσφορών πραγματοποιείται σε 2

στάδια με την εξής διαδικασία:

Αποσφράγιση και Αξιολόγηση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική

Προσφορά»

Αποσφράγιση και Αξιολόγηση του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά»

16PROC003657658 2016-01-20

22

Η Αναθέτουσα αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για την μη εμπρόθεσμη υποβολή της προσφοράς ή

για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν.

8.3.Β. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιείται τέσσερις (4) εργάσιμες

ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι στις 15/03/2016 και

ώρα 10.00 π.μ. μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων του Αναθέτοντα,

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση των δημοσίων

συμβάσεων και διαδικασιών.

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών

υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί υποφάκελοι

των οικονομικών προσφορών, εκείνων των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, μετά την

αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων

πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα, που θα γνωστοποιηθεί σε

αυτούς εγκαίρως

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-

Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο

περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.

Η αποσφράγιση των φακέλων που υποβάλλονται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την

ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών και περιέχουν έγγραφα και δικαιολογητικά σε έντυπη

μορφή σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω, γίνεται αμέσως μετά την ηλεκτρονική

αποσφράγιση των προσφορών. Η Επιτροπή Αξιολόγησης μονογράφει όλα τα στοιχεία του

καθενός φακέλου ανά φύλλο. Οι προσφέροντες δύνανται, εφόσον το επιθυμούν, να

παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των εγγράφων στοιχείων των προσφορών εκπροσωπούμενοι

από εκπρόσωπό τους ο οποίος θα πρέπει να κατέχει σχετική προς αυτό εξουσιοδότηση. Σε

περίπτωση μη έγκαιρης και προσήκουσας υποβολής των φακέλων αυτών, υφίσταται λόγος

αποκλεισμού του προσφέροντος.

Κατά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι

προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίστηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική

πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών, που αποσφραγίστηκαν, προκειμένου να

λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών («Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»,

«Οικονομική Προσφορά»), η Επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει τη συμμόρφωση των

διαγωνιζόμενων, δηλαδή των προσφορών τους, προς τους όρους της διακήρυξης.

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών («Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική

Προσφορά», «Οικονομική Προσφορά»), η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση

16PROC003657658 2016-01-20

23

αυτών μέσω των αρμοδίων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της, εφαρμοζομένων κατά

τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων.

Τα έγγραφα, που κατατίθενται και εντύπως εντός της ως άνω αναφερόμενης προθεσμίας σε

σφραγισμένο φάκελο, μονογράφονται και σφραγίζονται από την αρμόδια επιτροπή ανά φύλλο.

8.3. Γ. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών του Διαγωνισμού ελέγχει την εγκυρότητα και

την πληρότητα της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής, την πληρότητα του φακέλου και την

υποβολή, ή όχι, όλων των δικαιολογητικών και στοιχείων τεκμηρίωσης και ιδίως:

1) Ελέγχει και αξιολογεί τους κατά περίπτωση φακέλους και υποφακέλους των προσφορών

2) Συντάσσει και υπογράφει, τα κατά περίπτωση, τα πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και

υποφακέλων των προσφορών.

Η ως άνω Επιτροπή, ή άλλοι τυχόν πιστοποιημένοι χρήστες από τον Αναθέτοντα, δύνανται να

απευθύνουν τυχόν αιτήματα προς τους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς προς

παροχή διευκρινίσεων επί των υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες- οικονομικοί

φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση οριζομένων προθεσμιών. Σε

περίπτωση, που οι τυχόν διευκρινίσεις δεν προσκομισθούν ή προσκομισθούν μη προσηκόντως

εντός της ταχθείσας προθεσμίας, η προσφορά απορρίπτεται. Σημειώνεται ότι λαμβάνονται

υπόψη μόνο εκείνες οι διευκρινίσεις, που ζητήθησαν, ενώ η παροχή διευκρινήσεων είναι

υποχρεωτική για τον υποψήφιο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.

Ο Αναθέτων δικαιούται να ζητήσει από τους συμμετέχοντες αναγκαία στοιχεία για την

τεκμηρίωση του ευλόγου, ή μη, των προσφερόμενων τιμών, οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται

να παρέχουν αυτά εντός των εκάστοτε τασσομένων προθεσμιών, άλλως απορρίπτονται ως

απαράδεκτες οι προσφορές τους..

Επισημαίνεται ότι οι διευκρινήσεις δεν επιτρέπεται να άγουν καθ΄ οιονδήποτε τρόπο σε

ουσιώδη μεταβολή στοιχείων της ήδη υποβληθείσας προσφοράς.

Διευκρινίζεται ότι, οι συμμετέχοντες παρέχουν διευκρινίσεις επί προσκομισθέντων ήδη

εγγράφων και στοιχείων και απαγορεύεται η προσκόμιση νέων εγγράφων. Ως «διευκρίνιση»

νοείται η χορήγηση λεπτομερειών και αποσαφηνίσεων, που επιτρέπουν την περιγραφή, ή τον

καθορισμό, με μεγαλύτερη ευκρίνεια και ακρίβεια του περιεχομένου εγγράφων, που ήδη

υπεβλήθησαν.

Διευκρινίσεις, που παρέχονται αυτοβούλως από τους συμμετέχοντες, οποτεδήποτε μετά τη

λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών τους, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

8.3.Δ. Ο Αναθέτων εκδίδει τις αντίστοιχες αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών

προσφορών.

16PROC003657658 2016-01-20

24

Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της

προσφοράς τους ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής πλατφόρμας.

8.4. Αξιολόγηση Προσφορών

Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει τα εξής:

Διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής-Τεχνικής Προσφοράς.

Η Επιτροπή διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της απορρίπτει εκείνες τις προσφορές,

που τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά τους δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας, ή τα

προσκομισθέντα είναι ελλιπή και οι συμμετέχοντες αποκλείονται από την περαιτέρω

διαδικασία, οι δε προσκομισθέντες φάκελοι οικονομικής συμμετοχής επιστρέφονται χωρίς να

αποσφραγιστούν.

Τα πρακτικά της Επιτροπής του Διαγωνισμού σχετικά με τη διαδικασία ελέγχου των

δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών,

εγκρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή με την έκδοση μίας εκτελεστής διοικητικής πράξης, η

οποία στη συνέχεια γνωστοποιείται στους συμμετέχοντες, με μέριμνά της.

Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς.

Στο επόμενο στάδιο αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά από την αρμόδια Επιτροπή οι (υπο)φάκελοι

των Οικονομικών Προσφορών, όσων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, σύμφωνα με το

περιεχόμενο του φακέλου «Οικονομική Προσφορά».

Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές για την ανάθεση είναι ασυνήθιστα χαμηλές, θα

ζητείται εγγράφως η αιτιολόγηση της σύνθεσης της προσφοράς πριν την αποδοχή της. Η

εξακρίβωση της σύνθεσης της προσφοράς θα γίνεται με την παροχή διευκρινίσεων εκ μέρους

του υποψήφιου αναδόχου (επαλήθευση προσφοράς). Μετά την εξέταση των υποβληθέντων

στοιχείων και διευκρινίσεων, η Επιτροπή Διαγωνισμού αποφασίζει την αποδοχή ή την

αιτιολογημένη απόρριψη της προσφοράς αυτής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Τελική Αξιολόγηση.

Με την ολοκλήρωση της οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή του Διαγωνισμού συντάσσει με

αιτιολογημένη απόφασή της τον τελικό Πίνακα Κατάταξης-Πρακτικά των συμμετεχόντων κατά

φθίνουσα σειρά αξιολόγησης, χωρίς ΦΠΑ από τον οποίο και προκύπτει ο προτεινόμενος από

την αρμόδια Επιτροπή Ανάδοχος του έργου, τα οποία και διαβιβάζει στον Αναθέτοντα για την

έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης -απόφασης, την οποία κοινοποιεί στον αναδειχθέντα

Ανάδοχο του έργου.

16PROC003657658 2016-01-20

25

Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα

έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά

περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του

ν. 2690/1999 (Α΄45) και των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο

(ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012).

9.ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

9.1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

κατακύρωση καλείται έπειτα από σχετική έγγραφη ειδοποίηση που του αποστέλλεται

ηλεκτρονικά, να υποβάλει, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, ηλεκτρονικά μέσω του

συστήματος, σε μορφή αρχείου pdf και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά

Κατακύρωσης», τα επιμέρους δικαιολογητικά, όπως αποτυπώνονται παρακάτω.

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών

από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο ή

φωτοαντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών

από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή, εφόσον είτε δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί

από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή,

είτε δεν έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες αρχές και τους φορείς της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν.

2690/1999, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4250/2014, ώστε να μην υπάρχει

υποχρέωση επικύρωσης των αντιγράφων τους. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την

κατακύρωση της προμήθειας στον προσφέροντα υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε

μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3)

εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν

ψηφιακή υπογραφή.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου και ο έλεγχος ορθότητας και πληρότητας των

δικαιολογητικών κατακύρωσης γίνεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

Η Επιτροπή, ή άλλοι τυχόν πιστοποιημένοι χρήστες από τον Αναθέτοντα, δύνανται να

ζητήσουν τυχόν διευκρινίσεις επί των υποβληθέντων δικαιολογητικών και ο υπέρ ου η

κατακύρωση παρέχει αυτές εντός της εκάστοτε οριζόμενης προθεσμίας. Σε περίπτωση, που δεν

προσκομισθούν ή δεν προσκομισθούν κατά τον προσήκοντα τρόπο και εντός της ταχθείσας

προθεσμίας, η προσφορά απορρίπτεται, δεν υπογράφεται σύμβαση και καλείται ο αμέσως

επόμενος στη σειρά κατάταξης για υπογραφή σύμβασης, ενώ καταπίπτει η εγγυητική επιστολή

συμμετοχής.

16PROC003657658 2016-01-20

26

9.2.1. ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

(α) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν

καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα της παρ. 1 του άρθρου 43

του π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την

άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της

υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας

και της δόλιας χρεοκοπίας.

(β) Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδιες κατά περίπτωση δικαστικές ή διοικητικές

Αρχές, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης

ειδοποίησης, από τα οποία να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση,

αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι

δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής

εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη

διαδικασία.

(γ) Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδιες κατά περίπτωση Αρχές, από τα οποία να

προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και

επικουρικής) ως και προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.- Στην περίπτωση που δεν

υπόκεινται σε υποχρέωση επικουρικής ασφάλισης προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία

θα αναφέρεται ότι δεν είναι σε ασφάλεια επικουρικών ταμείων.-

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των εδαφίων (β) και (γ)

εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την

οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

(δ) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η

εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του

διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της

επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

9.2.2. ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

(α) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή

δικαστικής Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου

τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να

16PROC003657658 2016-01-20

27

προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα

της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του

Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή

για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας,

της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

(β) Πιστοποιητικά που εκδίδονται από κατά περίπτωση αρμόδιες δικαστικές ή διοικητικές

αρχές της χώρας εγκατάστασής τους από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση,

εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και

επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης

αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό

άλλη ανάλογη διαδικασία.

(γ) Πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να

προκύπτει ότι ήσαν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες

επαγγελματικές οργανώσεις κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να

παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της άνω έγγραφης ειδοποίησης.

9.2.3. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΑ

(α) Όλα τα παραπάνω ανά περίπτωση δικαιολογητικά των παραγράφων 9.2.1. και 9.2.2.

εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή του ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου σε σχέση

με το Νομικό Πρόσωπο.

(β) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου

εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να

προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή

ειδική εκκαθάριση του Ν.1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις

(μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης

απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για

αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

(γ) Ειδικότερα, τα νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις

περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο, διευθύνοντα σύμβουλο και για τα μέλη του

Δ.Σ. για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο

έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να

προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική

απόφαση, για κάποιο αδίκημα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από

16PROC003657658 2016-01-20

28

τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους

δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης,

της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της

περίπτωσης (β) της παρ. 9.2.3. της παρούσας, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση

από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων

Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με

τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια` και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και,

όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο

Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση.

Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το

πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας

της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης.

(δ) Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου ή του αρμόδιου κατά περίπτωση οργάνου της

προσφέρουσας εταιρείας με το σκοπό να εγκρίνεται η συμμετοχή στο διαγωνισμό και να

παρέχεται σε συγκεκριμένο άτομο/άτομα η εξουσιοδότηση για να υπογράψει/υπογράψουν όλα

τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την προσφορά, καθώς και να καταθέσει/καταθέσουν την

προσφορά και να παραστούν/παραστεί κατά την αποσφράγισή της.- Σε περίπτωση Ένωσης

Εταιρειών αντίστοιχο πρακτικό του Δ.Σ. ή του αντίστοιχου οργάνου κάθε μέλους της ένωσης,

το οποίο επιπλέον θα πρέπει να εγκρίνει τη σύμπραξη με τα άλλα μέλη της Ένωσης, το

ποσοστό συμμετοχής της κάθε μίας στον προϋπολογισμό του έργου, την αποδοχή της

αλληλέγγυας ευθύνης, καθώς και τον ορισμό κοινού εκπροσώπου για την υπογραφή, κατάθεση

και παράσταση κατά το άνοιγμα της προσφοράς της Ένωσης.-

(ε) Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού του νομικού προσώπου με όλες τις τυχόν

τροποποιήσεις του μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών, ως και τα

αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσης, όπου τούτο απαιτείται από το νόμο.-

(στ) Πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής περί μη λύσεως της εταιρείας, ως και πιστοποιητικό

μεταβολών.

(ζ) Οποιοδήποτε επίσημο αποδεικτικό στοιχείο και νομιμοποιητικό έγγραφο από τα οποία

θα αποδεικνύεται το δικαίωμα δέσμευσης με την υπογραφή τους και μόνον κάτωθι της

εταιρικής επωνυμίας των Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε. και Ε.Π.Ε. των εκάστοτε εξουσιοδοτουμένων

προσώπων, εφόσον αυτό δεν προβλέπεται από το προσκομιζόμενο καταστατικό.

16PROC003657658 2016-01-20

29

9.2.4. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

(α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας

διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο

πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική

απόφαση, για κάποιο αδίκημα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από

τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους

δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης,

της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

(β) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (β) και (δ) της παρ. 9.2.1. της παρούσας διακήρυξης

εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (β) της παρ. 9.2.2 του

παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της

περίπτωσης (β) της παρ. 9.2.3. της παρούσας διακήρυξης.

(γ) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

9.2.5. ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: Τα παραπάνω κατά περίπτωση

δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση.

9.3. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα

παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες

περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση

του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου

της χώρας εγκατάστασης.

Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην

συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο

συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.

9.4. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται

υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική

γλώσσα.

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών του Άρθρου 9 της

παρούσας διακήρυξης συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό.

16PROC003657658 2016-01-20

30

ΑΡΘΡΟ 10. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

α) Για την τελική επιλογή του αναδόχου κριτήριο είναι μόνο η χαμηλότερη τιμή ανά είδος

(τίτλος βιβλίου).

β) Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

γ) Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε και

δ) Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τις τιμές, που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους

διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή, για όμοιο ή παρεμφερές υλικό.

ΑΡΘΡΟ 11. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως

απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη, γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των

αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.

2. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις

τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

Η διαπίστωση για την συμφωνία ή ασυμφωνία με τους απαράβατους όρους που ορίζονται ως

τέτοιοι από την διακήρυξη και με τις τεχνικές προδιαγραφές της καθώς και η βαθμολόγηση των

προσφορών γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, μετά από αιτιολογημένη γνώμη του

αρμοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων οργάνου.

3. Σε περίπτωση έλλειψης ή ανακρίβειας των δικαιολογητικών, που αναφέρονται στην παρούσα

από έλεγχο, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

4. Εάν ο χρόνος ισχύος Προσφοράς είναι μικρότερος από το ζητούμενο.

5. Εάν ο χρόνος παράδοσης του όλου ή τμήματος είναι μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο.

ΑΡΘΡΟ 12. ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ -

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Η αξιολόγηση των προσφορών (τεχνικών και οικονομικών) γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή

Αξιολόγησης.

16PROC003657658 2016-01-20

31

Κριτήριο Κατάταξης είναι αυτό της χαμηλότερης τιμής. Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση

της ΔΕ του ΕΑΠ.

Σε περίπτωση που το ΕΑΠ κρίνει τις προσφορές ασύμφορες, ή μη ικανοποιητικές τεχνικά,

διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το διαγωνισμό. Σε περίπτωση ακύρωσης του διαγωνισμού οι

συμμετέχοντες σ’ αυτόν δεν θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.

Η ανακοίνωση κατακύρωσης γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από τον Αναθέτοντα.

Όταν ο προμηθευτής ο οποίος προσφέρει την χαμηλότερη τιμή δεν προσκομίζει, ένα ή

περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 9 της

παρούσας, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει την αμέσως χαμηλότερη

τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και

δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον

προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ` εξής. Αν κανένας από

τους προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω

διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από

αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.

Στις περιπτώσεις, που ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή, ή ανακριβή, υπεύθυνη δήλωση της παρ.

5.1. του άρθρου 5 της παρούσας διακήρυξης, ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν

προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης, ένα ή περισσότερα

από τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 9 της παρούσας διακήρυξης καταπίπτει υπέρ

του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη.

Ο Αναθέτων διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού για

μέρος τού υπό προκήρυξη έργου, όχι όμως λιγότερο του 50%, ή το δικαίωμα κατακύρωσης

μεγαλύτερου έργου από το προσφερόμενο μέχρι ποσοστού 15%, σύμφωνα με τις ισχύουσες

διατάξεις.

Οι διαγωνιζόμενοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους, ή μέρος αυτής μετά

την κατάθεσή της.

Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με

γνωμοδότησή του, δύναται να προτείνει:

α) Την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό, μεταξύ

περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές. Εφόσον το υλικό δεν είναι

διαιρετό και υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές, τελικός προμηθευτής επιλέγεται ο

μειοδότης, που προκύπτει μετά από διαπραγμάτευση, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες, που

είχαν καταθέσει ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές.

16PROC003657658 2016-01-20

32

β) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη

των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.

γ) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στη διαδικασία της

διαπραγμάτευσης.

δ) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού λόγω μη προσκόμισης των

δικαιολογητικών σύμφωνα με τις διατάξεις του υπό στοιχεία ΙΙ της περ.β της παρ.2 του άρθρου

20 του Π.Δ. 118/07.

ε) Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στις εξής περιπτώσεις:

i) Όταν η Αναθέτουσα Αρχή δε χρειάζεται πλέον το υλικό είτε λόγω αλλαγών στην τεχνολογία

είτε λόγω διακοπής ή περιορισμού της δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να

χρησιμοποιηθεί το υλικό.

ii) Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν την ματαίωση.

ΑΡΘΡΟ 13. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες

τουλάχιστον, από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη,

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την

αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ` ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το

προβλεπόμενο από τη διακήρυξη.

Εάν οι διαγωνιζόμενοι κληθούν να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους κατά τα

ανωτέρω και αποδεχθούν την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν και

για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου

χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά

ματαιώνονται, εκτός και εάν ήθελε κριθεί με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής

ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες

στον διαγωνισμό δύνανται να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους

ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράτασης της προσφοράς τους είτε

όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους

παρέτειναν τις προσφορές τους.

16PROC003657658 2016-01-20

33

ΑΡΘΡΟ 14. ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές.

Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 15. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση προμήθειας, θα αποσταλεί σχετική

ανακοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία.:

α. Το προς προμήθεια είδος,

β. Την ποσότητα,

γ. Την τιμή,

δ. Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό,

ε. Τη συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης με τους όρους της διακήρυξης και της

πρόσκλησης καθώς και με το σχέδιο σύμβασης που έχει επισυναφθεί στη διακήρυξη,

στ. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης,

Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που

ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.

Ο Προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να

προσέλθει σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την

υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής

εκτέλεσης αυτής. Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το

αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην

περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται μετά από 10

ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει, στην περίπτωση

που ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία αναγγελίας

της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από την λήξη της προθεσμίας

των 10 ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από

την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή η ανακοίνωση απευθύνεται

στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετική

τηλεομοιοτυπία στον αλλοδαπό προμηθευτή. Στην περίπτωση που η πληρωμή στον

16PROC003657658 2016-01-20

34

προμηθευτή προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να

κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, η δε εγγύηση

συμμετοχής παραμένει σε ισχύ και αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και αποδοχή της

εγγύησης καλής εκτέλεσης.

Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύμβαση,

κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα

από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

ΑΡΘΡΟ 16. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ - ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την παραπάνω ανάθεση είναι 999.509,70 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

και 1.059.954,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Τακτικό

Προϋπολογισμό του Ε.Α.Π. (Αρ. Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης 100/15-01-2016, Α/Α 100

καταχώρησης στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας).

ΑΡΘΡΟ 17. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

α) Η τιμή θα δοθεί ανά ανάτυπο με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. Συγκεκριμένα η προσφερόμενη

τιμή (σε ευρώ) των προς προμήθεια βιβλίων δίνεται ανά ανάτυπο τίτλου, όπως αναφέρονται

αναλυτικά στον Πίνακα 3 – Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος Β. Η

προσφερόμενη τιμή ανά ανάτυπο θα είναι η τελική στην οποία θα έχουν συμπεριληφθεί όλες οι

τυχόν εκπτώσεις του προμηθευτή. Επίσης στην τιμή περιλαμβάνονται κάθε είδους δαπάνες που

τυχόν απαιτούνται για την μεταφορά και παράδοση του υλικού στις αποθήκες του Ελληνικού

Ανοικτού Πανεπιστημίου στην Πάτρα, η οποία γίνεται με ευθύνη και έξοδα του αναδόχου, ως

και οι δαπάνες ασφάλισής του κατά παντός κινδύνου μέχρι του χρόνου παράδοσής του. Ο

προμηθευτής φέρει αποκλειστικά τον κίνδυνο της μερικής ή ολικής καταστροφής ή φθοράς ή

απώλειας του υλικού μέχρι το χρόνο της οριστικής παράδοσής του στους χώρους του ΕΑΠ.

Προσφορά που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως

απαράδεκτη.

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των προσφερομένων τιμών απορρίπτεται ως

απαράδεκτη.

Εάν από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά

απορρίπτεται ως απαράδεκτη με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση της αναθέτουσας

αρχής οργάνου, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών

οργάνου.

16PROC003657658 2016-01-20

35

Το Ε.Α.Π. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για

την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, ενώ οι προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν

αυτά.

β) Όταν η δαπάνη βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό, τον προμηθευτή βαρύνουν οι

παρακάτω κρατήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία:

-Κράτηση 0,10% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ επί του καθαρού ποσού χωρίς ΦΠΑ (για συμβάσεις άνω

των 2.500,00 ευρώ).

-Χαρτόσημο ΕΑΑΔΗΣΥ 3% επί της κράτησης ΕΑΑΔΗΣΥ

-ΟΓΑ Χαρτοσήμου ΕΑΑΔΗΣΥ 20% επί του χαρτοσήμου

Επίσης γίνεται παρακράτηση φόρου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

γ) Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το ΕΑΠ.

ΑΡΘΡΟ 18. ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πληρωμή της αξίας των ειδών θα γίνεται τμηματικά μετά από κάθε τμηματική παράδοση. Για

κάθε τμηματική παράδοση ο ανάδοχος θα εκδίδει τιμολόγιο πώλησης το οποίο περιέχει όλες τις

ποσότητες και τους τίτλους των βιβλίων που παραδίδονται. Επισημαίνεται ότι όσον αφορά την

προμήθεια βιβλίων από το εξωτερικό ο εκάστοτε προμηθευτής θα πρέπει να επισυνάπτει

αντίγραφο του τιμολογίου του εκδότη του εξωτερικού.

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία

διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.

Οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο θα ακολουθήσουν τη χρηματοδότηση του Τακτικού

Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου.

Η πληρωμή της αξίας του προσφερόμενου έργου θα γίνει με τακτικά χρηματικά εντάλματα, τα

οποία θα εκδίδονται στο όνομα του αναδόχου με την προσκόμιση των νομίμων

δικαιολογητικών, που θα προβλέπονται από τις ισχύουσες κατά τον χρόνο της πληρωμής

διατάξεις ( όπως τιμολόγιο, ασφαλιστική ενημερότητα, δελτίο φορολογικής ενημερότητας και

συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σε περίπτωση μη εμφάνισης του δικαιούχου κ.λ.π.) και

ανάλογα με την πρόοδο υλοποίησης του έργου.

Μέχρι την παράδοση του υλικού στις αποθήκες του Ε.Α.Π., τον οποιοδήποτε κίνδυνο απώλειας

ή καταστροφής των βιβλίων φέρει ο ανάδοχος.

ΑΡΘΡΟ 19. ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Τα βιβλία θα παραδίδονται στις αποθήκες του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στην

Πάτρα ή στην ευρύτερη περιοχή της πόλεως των Πατρών, ποιοτικώς ελεγμένα και

συσκευασμένα σε euro παλέτες. Κάθε είδος θα συσκευάζεται σε διαφορετική παλέτα. Τα

16PROC003657658 2016-01-20

36

κιβώτια που βρίσκονται στην παλέτα, πρέπει να έχουν πάνω τους ραβδωτό κωδικό (barcode) το

οποίο είναι κωδικοποιημένο έτσι ώστε να περιέχει τον κωδικό του είδους και την ποσότητα που

περιέχεται σε αυτή την συγκεκριμένη συσκευασία.

Όλα τα προς προμήθεια υλικά θα πρέπει να επιφέρουν στο εξώφυλλο το ISΒΝ του βιβλίου σε

μορφή γραμμικού κώδικα (barcode), το οποίο θα πρέπει να ενθέτει ο προμηθευτής. Η

συσκευασία και η παράδοση θα γίνεται με ευθύνη και έξοδα του αναδόχου τις εργάσιμες

ημέρες από τις 9.00 έως 14.00, με υποχρεωτική παρουσία εκπροσώπου τους. Ο ανάδοχος έχει

την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη πέραν της ποιότητας του έργου και της ορθής σειράς των

σελίδων στην βιβλιοδεσία.

Η παράδοση των προς προμήθεια ειδών θα πραγματοποιηθεί εντός τριών (3) μηνών από την

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Επισημαίνεται ότι μετά τη λήξη της ως άνω

προθεσμίας, θα κινείται η διαδικασία κήρυξης εκπτώτου του προμηθευτή.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, την αποθήκη

υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να

παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Μετά από κάθε παράδοση και παραλαβή του υλικού στην αποθήκη υποδοχής του ΕΑΠ, ο

προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στον Αναθέτοντα αποδεικτικό, θεωρημένο από τον

υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο θα αναφέρεται η ημερομηνία παράδοσης και παραλαβής,

το είδος του υλικού (τίτλος ή τίτλοι), η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της

οποίας προσκομίστηκε.

ΑΡΘΡΟ 20. ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ - ΦΟΡΟΙ - ΔΑΣΜΟΙ

Ο Εκτελωνισμός, η μεταφορά, η ασφάλεια, οι δασμοί, οι φόροι κλπ. βαρύνουν τον Προμηθευτή

και πρέπει να αναφέρονται στους πίνακες τιμών χωριστά. Όταν υπάρχει ελληνική προστιθέμενη

αξία θα πρέπει να υποβληθούν χωριστοί πίνακες ,ώστε να μην υπάρχει σύγχυση.

Ο Προμηθευτής υποχρεούται με δικές του δαπάνες και έξοδα να ασφαλίσει πλήρως όλο το

προς εκτέλεση έργο κατά παντός κινδύνου κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του και μέχρι την

παραλαβή του.

ΑΡΘΡΟ 21. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των

υλικών, με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από

16PROC003657658 2016-01-20

37

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να

είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την

απόφαση αυτή. Σε περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού

χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του

1/4 του συνολικού συμβατικού χρόνου ή του 1/2 αυτού, όταν ο συμβατικός χρόνος δεν είναι

μεγαλύτερος των 30 ημερών, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε

κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Εάν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που

απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός

χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. Με την απόφαση

αυτή καθορίζεται προθεσμία 20 ημερών από την κοινοποίησή της για την παραλαβή των

απορριφθέντων υλικών. Εάν η παραλαβή γίνει μετά την παρέλευση των 5 πρώτων ημερών,

επιβάλλεται πρόστιμο στον προμηθευτή 10% επί της αντίστοιχης συμβατικής αξίας. Σε

περίπτωση τμηματικών παραδόσεων, τα απορριφθέντα υλικά δεν επιστρέφονται πριν την

ολοκλήρωση παράδοσης των υλικών και των υπολοίπων τμηματικών παραδόσεων.

Επίσης, σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρύχθηκε έκπτωτος και του χορηγήθηκε δικαίωμα

αντικατάστασης, τα απορριφθέντα υλικά δεν επιστρέφονται πριν την παραλαβή των νέων

υλικών ή τη λήξη της προθεσμίας για την παράδοσή τους. Το παραπάνω πρόστιμο του 10%

επιβάλλεται και στην περίπτωση αυτή. Μετά την παρέλευση του εικοσαημέρου και εφόσον δεν

παραληφθούν τα υλικά, πέραν του προστίμου, τα υλικά εκποιούνται ή καταστρέφονται κατά

την κρίση του φορέα σύμφωνα με τα ισχύοντα.

Η επιστροφή των υλικών, που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με

την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής

υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε 20

ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή

μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που θα υποβληθεί απαραίτητα πέντε

(5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την εκπνοή της, με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ή του

αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε

ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Εάν παρέλθει η

προθεσμία αυτή και η παράταση που τυχόν χορηγηθεί και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την

απορριφθείσα ποσότητα, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση

της ποσότητας αυτής, κατά τα ισχύοντα.

Με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του

αρμοδίου οργάνου, δύναται να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που

απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ο προμηθευτής να

16PROC003657658 2016-01-20

38

καταθέσει χρηματική εγγύηση, που να καλύπτει την τυχόν καταβληθείσα αξία της ποσότητας

που απορρίφθηκε.

22. ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΒΙΒΛΙΑ – ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Βιβλία που είναι φθαρμένα, κακέκτυπα, ή παρουσιάζουν κάθε μορφής ελαττώματα έστω και

επουσιώδη (όπως μη πλήρης στοίχιση των εξώφυλλων με τα εσώφυλλα, μερική ή ολική

αποκόλληση των σελίδων), ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μετά την διαπίστωση των

ελαττωμάτων να τα αντικαθιστά αμέσως με ισάριθμα, τα εν γένει δε έξοδα αποστολής και

αντικατάστασης βαρύνουν στο σύνολό τους αποκλειστικά τον προμηθευτή.

Το Ε.Α.Π. σε κάθε περίπτωση έχει την διακριτική ευχέρεια, και κατά την κρίση του κάθε φορά,

να συστήνει ειδική επιτροπή, η οποία θα προβαίνει σε ποιοτικό έλεγχο του παραδιδόμενου

υλικού, η κάθε είδους δε κρίση της θα είναι δεσμευτική για τον ανάδοχο, ο οποίος και θα

υποχρεούται να συμμορφωθεί με αυτή.

Για υλικό που παραδίδεται αδικαιολογήτως εκπρόθεσμα ή δεν παραδίδεται καθόλου η Δ.Ε. του

ΕΑΠ έχει το δικαίωμα μετά από πρόταση της Επιτροπής Διαγωνισμού να αποκηρύξει έκπτωτο

τον προμηθευτή με συνέπεια είτε τον αποκλεισμό του από διαγωνισμούς του Δημοσίου, είτε

την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, είτε και τις δύο μαζί συνέπειες.

ΑΡΘΡΟ 23. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Η παράδοση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τον σχεδιασμό εργασιών και το χρονοδιάγραμμα

που περιλαμβάνεται στην προσφορά του Αναδόχου καθώς και το άρθρο 19 της παρούσας

διακήρυξης, και θα αποτελέσει, ως έχει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης που θα

υπογραφεί. Για την καθυστέρηση οποιουδήποτε από τα προβλεπόμενα στις προθεσμίες του

διαγωνισμού παραδοτέα, το ΕΑΠ θα έχει δικαίωμα να επιβάλλει ποινές στον Ανάδοχο, όπως

αναφέρεται παρακάτω.

Αν, για λόγους που οφείλονται στον Ανάδοχο, παρέλθει η αρχικά συμφωνημένη ημερομηνία

παράδοσης καθ’ ενός από τα προβλεπόμενα στις προδιαγραφές του διαγωνισμού παραδοτέα ή

άλλη εγκεκριμένη από το ΕΑΠ τροποποίηση της ημερομηνίας παράδοσης αυτών, που πιθανόν

ζητήσει ο Ανάδοχος με έγγραφη αίτησή του κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, και το

περιεχόμενο του παραδοτέου δεν παραδοθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, τότε το

ΕΑΠ έχει δικαίωμα να υποχρεώσει τον Ανάδοχο να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε

16PROC003657658 2016-01-20

39

ημέρα καθυστέρησης ποσό ίσο με ποσοστό 2‰ επί του συμβατικού τιμήματος του παραδοτέου

που καθυστερεί, με ανώτατο όριο το 10% επί του συμβατικού τιμήματος αυτού.

Αν ο Ανάδοχος δεν παραδώσει το πλήρες (κατά την γνώμη της επιτροπής παραλαβής)

περιεχόμενο ενός από τα προβλεπόμενα στις προδιαγραφές του διαγωνισμού παραδοτέου, μέσα

σε προθεσμία ενός μηνός από την συμφωνηθείσα ημερομηνία παράδοσης ή άλλης

εγκεκριμένης από το ΕΑΠ τροποποίησής της, το ΕΑΠ έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη

σύμβαση και να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο.

Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου επέρχονται οι ακόλουθες συνέπειες:

Καταπίπτει αυτομάτως υπέρ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου η Εγγυητική Επιστολή

Καλής Εκτέλεσης λόγω συμφωνημένης ποινικής ρήτρας.

Εισπράττεται εντόκως κάθε ποσό που έχει λάβει ο Ανάδοχος είτε με επιστροφή του ποσού από

τον ίδιο.

Το ΕΑΠ έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε

αποζημίωση, αν αυτός δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του

υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύμβασης.

Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, το ΕΑΠ δικαιούται κατά την κρίση του να κρατήσει

μέρος ή το σύνολο του έργου που έχει παραχθεί, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό

τίμημα.

ΑΡΘΡΟ 24. ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει το σύνολο ή μέρος των υποχρεώσεών

του που θα απορρέουν από τη σύμβαση χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.

Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι

της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της

Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να εγκρίνει αίτημα του Αναδόχου για μεταβίβαση ή εκχώρηση,

μόνο στην περίπτωση που εκείνος που τον υποκαθιστά ανταποκρίνεται στα κριτήρια επιλογής

που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης. Σε περίπτωση υποκατάστασης ο Ανάδοχος δεν

απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του σχετικά με το τμήμα της Σύμβασης που έχει ήδη

16PROC003657658 2016-01-20

40

εκτελεσθεί ή το τμήμα που δεν εκχωρήθηκε, ενώ για το τμήμα που θα εκχωρηθεί στον τρίτο

(υπεργολάβο) θα ευθύνεται ως δικονομικός εγγυητής.

ΑΡΘΡΟ 25. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του έργου, επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει μόνον

υπεργολάβους που έχει προσδιορίσει στην προσφορά του, για το κατά περίπτωση αναφερόμενο

στην προσφορά του τμήμα του έργου.

Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συμβατική σχέση με την Αναθέτουσα Αρχή.

Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις, παραλείψεις και αμέλειες των υπεργολάβων και των

εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις, παραλείψεις ή αμέλειες

του ιδίου, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του.

Ο Ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο σε περίπτωση διακοπής της

συνεργασίας του με αυτόν ή να χρησιμοποιήσει και άλλον υπεργολάβο, μόνο εφ’ όσον ο νέος

υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση

της Σύμβασης.

Προκειμένου να συνάψει νέα υπεργολαβία, ο Ανάδοχος απαιτείται να έχει τη γραπτή άδεια της

Αναθέτουσας Αρχής. Τα τμήματα τα οποία καλύπτει η υπεργολαβία, καθώς και η ταυτότητα

του υπεργολάβου κοινοποιούνται στην Αναθέτουσα Αρχή, μαζί με έγγραφη τεκμηρίωση του

Αναδόχου από την οποία πρέπει να προκύπτει ότι ο υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα

αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης.

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση υπεργολάβου

ή φυσικού προσώπου εμπλεκομένου στην εκτέλεση του Έργου που, κατά την βάσιμη και

αιτιολογημένη κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις εν γένει απαιτήσεις του έργου ή δεν

συμμορφώνεται με τις υποδείξεις τις, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να

ανταποκριθεί στην απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής, και εντός τακτής προθεσμίας να εξεύρει

αντικαταστάτη, άλλως μετά την πάροδό της θα υποχρεούται ο ίδιος στην εκτέλεση του

αντίστοιχου έργου.

Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του έργου φέρει αποκλειστικά ο

Ανάδοχος.

16PROC003657658 2016-01-20

41

ΑΡΘΡΟ 26. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο πυρκαϊάς ή καταστροφής των προϊόντων ως και για κάθε ζημία,

βλάβη, κλοπή, μερική ή ολική απώλεια των προϊόντων που θα παραδοθούν στην Αναθέτουσα

Αρχή σε εκτέλεση της Σύμβασης Προμήθειας, μέχρι την ημερομηνία οριστικής παραλαβής

τους, υποχρεούμενος σε περίπτωση ζημιάς, φθοράς ή απώλειας σε πλήρη αποκατάσταση /

αντικατάστασή τους.

Μετά την Οριστική Παραλαβή ο κίνδυνος μεταβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας για

την αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων,

πραγμάτων ή εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για

την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά ή επ’

ευκαιρία της εκτέλεσης του Έργου από τον Ανάδοχο ή τους υπεργολάβους του εφ’ όσον

οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών ή σε ελάττωμα του εξοπλισμού.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους

αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και μεριμνά

όπως οι υπεργολάβοι του πράξουν το ίδιο.

Η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και ασφάλεια του

προσωπικού του Αναδόχου και των Υπεργολάβων του, ιδίως δε ενημερώνει εγγράφως τον

Ανάδοχο σχετικά με τις ιδιαιτερότητες των χώρων όπου εκτελείται το έργο.

ΑΡΘΡΟ 27. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν

αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την

υλοποίηση του έργου, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων

λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του,

οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε

περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή

δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των

εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον.

Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το έργο χωρίς την

προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες

16PROC003657658 2016-01-20

42

ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την

Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Επιτροπή Παραλαβής και όλα τα εξουσιοδοτημένα

από την Αναθέτουσα Αρχή πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο

στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη

διάρκεια και με την ευκαιρία της εκτέλεσης του έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά

ζητήματα ή μεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας του Έργου ή του Αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 28. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους

υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας

βίας.

Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε

γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και

επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός

αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα

απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι

(20) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο

άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος.

ΑΡΘΡΟ 29. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης θα υπογραφεί και από τα δύο συμβαλλόμενα

μέρη η σύμβαση διάρκειας τριών (3) μηνών το κείμενο της οποίας έχει επισυναφθεί στη

παρούσα διακήρυξη. Δεν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης που

έχει επισυναφθεί στην παρούσα διακήρυξη, ούτε καθ` οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή

συμπλήρωση της προσφοράς του προμηθευτή.

Η σύμβαση εκτός των άλλων θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον

τα εξής:

α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.

β. Τα συμβαλλόμενα μέρη.

16PROC003657658 2016-01-20

43

γ. Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα.

δ. Την τιμή.

ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών.

στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών.

ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.

η. Τις προβλεπόμενες ρήτρες.

θ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών,

ι. Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής,

3. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως

προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή

παραδρομών.

4. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο

συμβαλλόμενα μέρη μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του

αρμοδίου οργάνου. Η απόφαση της διοίκησης με την οποία συναινεί στην τροποποίηση,

δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον.

5. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, εάν η ποσότητα που

παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το

αρμόδιο όργανο.

β. Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότητα που παραδόθηκε.

γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν

κυρώσεις ή εκπτώσεις.

δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα

μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην Ελληνική Γλώσσα και θα περιλαμβάνει όλους τους όρους και

τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση του έργου καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις

των συμβαλλομένων μερών.

Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι, κατά το χρονικό διάστημα κατάρτισης του τελικού

κειμένου της Σύμβασης, θα λήξει η ισχύς της προσφοράς ή της εγγύησης συμμετοχής, ο

Ανάδοχος υποχρεούται στην έγκαιρη παράταση της ισχύος της προσφοράς του κατά τον

16PROC003657658 2016-01-20

44

εκτιμούμενο για την ολοκλήρωση του κειμένου της Σύμβασης απαιτούμενο χρόνο και την

παράταση, για τον ίδιο χρόνο, της ισχύος της εγγυητικής συμμετοχής ή την αντικατάστασή της

με την εγγύηση καλής εκτέλεσης.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης εντός δέκα (10)

ημερών από την λήψη της έγγραφης πρόσκλησης της Αναθέτουσας Αρχής, προσκομίζοντας τα

παρακάτω στοιχεία:

(α) Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι εταιρεία ή συνεταιρισμός ή ένωση προσώπων ή

κοινοπραξία, τα έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη Σύμβαση.

(β) Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης που θα ανέρχεται στο 10% της

συνολικής αξίας του προσφερομένου Έργου χωρίς Φ.Π.Α.

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση, η Αναθέτουσα

Αρχή επιβάλλει τις προβλεπόμενες στις κείμενες διατάξεις κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 31

της παρούσας διακήρυξης.

Με την κατάρτιση της Σύμβασης ο Ανάδοχος θα εγγυάται ότι:

α) Το έργο, που του ανατίθεται θα εκτελεστεί σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της

Σύμβασης και ότι τα υπό προμήθεια προϊόντα θα πληρούν όλες τις ιδιότητες και

χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη Σύμβαση αυτή και θα στερούνται οποιωνδήποτε

ελαττωμάτων (κεκρυμμένων ή μη λόγω ελλιπής σχεδίασης, πλημμελούς κατασκευής,

ελαττωματικά υλικά) και ότι θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές, λειτουργίες, και θα έχουν

τα αποτελέσματα και ιδιότητες, όπως αυτές προδιαγράφονται στην Διακήρυξη.

Η Αναθέτουσα Αρχή θα πληροφορεί τον Ανάδοχο ως προς το είδος και την έκταση κάθε

ελαττώματος μόλις αυτό γίνει εμφανές σε αυτήν. Αν ο Ανάδοχος δεν αποκαταστήσει το

ελάττωμα χωρίς καθυστέρηση, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να φροντίσει για την

αποκατάσταση του ελαττώματος από τρίτον, απαιτώντας την σχετική δαπάνη και την

αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας από τον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 30. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Η Σύμβαση τροποποιείται όταν συμφωνήσουν, εγγράφως, προς τούτο, τα δύο συμβαλλόμενα

μέρη. Σε περίπτωση τροποποίησης της αρχικής σύμβασης τα παραδοτέα θα έχουν τις αυτές

ιδιότητες, θα ισχύσουν οι αρχικές τιμές της προσφοράς και γενικά για την παράδοσή τους θα

16PROC003657658 2016-01-20

45

ισχύσουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της αρχικής σύμβασης, πλην του χρόνου παράδοσης, ενώ

σε κάθε περίπτωση με την τροποποίηση της σύμβασης δεν θα απομειούται ή αλλοιώνεται το

αρχικό παραδοτέο, και σε κάθε περίπτωση η τροποποίηση της σύμβασης θα εξασφαλίζει την

εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τις προδιαγραφές της προκήρυξης.-

ΑΡΘΡΟ 31. ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ

ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Α.-Κήρυξη προμηθευτή εκπτώτου

Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να υπογράψει την

σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που

έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του

αρμοδίου Υπουργού ή του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

Με την ίδια διαδικασία, ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και

από κάθε δικαίωμα του που απορρέει απ` αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή

αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό

χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που τυχόν του ήθελε δοθεί.

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν:

α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με

ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής.

β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση,

επιβάλλονται, με απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς

παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

α. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης,

κατά περίπτωση.

β. Προμήθεια του υλικού σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου είτε από τους υπόλοιπους

προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό ή είχαν κληθεί για διαπραγμάτευση, είτε

με διενέργεια διαγωνισμού. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή τυχόν

διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου. Ο καταλογισμός

αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα προμήθεια του υλικού,

16PROC003657658 2016-01-20

46

κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου

ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου και με βάση τις

αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

γ. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των προμηθειών των

φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2286/1995 σύμφωνα με τις κείμενες

διατάξεις.

δ. Καταλογισμός στον ανάδοχο ποσού ίσου με το 10% της αξίας των υλικών, για τα οποία

κηρύχθηκε έκπτωτος, όταν του δόθηκε το δικαίωμα να παραδώσει τα υλικά μέχρι την

προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή

όχι χρήση του δικαιώματος αυτού. Στην περίπτωση αυτή, έχουν εφαρμογή και τα αναφερόμενα

στην παρ. 2 του άρθρου 32 του Π.Δ. 118/2007.

ε. Είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση

ανάδοχο, είτε από ποσόν που τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε με κατάθεση του ποσού από τον

ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από

την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης

της απόφασης κήρυξής του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για

τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το

ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.

Σε περίπτωση που η προμήθεια υλικού σε βάρος εκπτώτου προμηθευτή γίνεται με τροποποίηση

όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις

οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος

του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών

όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό.

Β.- Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις

ακόλουθες περιπτώσεις:

Ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, παρά τις προς

τούτο επανειλημμένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής,

Ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της

Αναθέτουσας Αρχής,

Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η

άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή

σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων,

16PROC003657658 2016-01-20

47

Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του

επαγγέλματός του.

Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ

μέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται,

κατ’ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό

δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα

αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας,

εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την

παράβαση θεραπευθείσα.

Μετά την καταγγελία της Σύμβασης της Αναθέτουσας Αρχής και την λύση αυτής ο Ανάδοχος

υποχρεούται, μετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής:

Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή

εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για

την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων.

Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, εργασία ή

προϊόν (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης

φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη) και να μεριμνήσει όπως οι

Υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο.

Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισμό, υλικά ή άλλα αγαθά που αφορούν

άμεσα ή έμμεσα το Έργο και ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώμενος ότι οι Υπεργολάβοι

και συνεργάτες του θα πράξουν το ίδιο.

Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει

την αξία του παρασχεθέντος μέρους του Έργου, καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου

κατά την ημερομηνία καταγγελίας.

Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με

την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι

εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν.

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζημίωση για

κάθε θετική ή αποθετική ζημία που υπέστη μέχρι του ανώτατου ποσού του Συμβατικού

Τιμήματος, που αντιστοιχεί στην αξία του τμήματος του Έργου που δεν μπορεί, λόγω

πλημμελούς εκτέλεσης της Σύμβασης, να χρησιμοποιηθεί για τον προοριζόμενο σκοπό.

16PROC003657658 2016-01-20

48

ΑΡΘΡΟ 32. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Η Σύμβαση και οι τυχόν διαφορές που θα προκύψουν από αυτή θα διέπονται από το Ελληνικό

Δίκαιο, αρμόδιο δε για την επίλυση αυτών είναι τα δικαστήρια Πατρών.

ΑΡΘΡΟ 33. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Ενστάσεις κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προσφέροντα σ’ αυτόν και

της νομιμότητας της διενέργειάς του έως και της κατακυρωτικής απόφασης υποβάλλονται

σύμφωνα με το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007.

Για την δικαστική προστασία ισχύουν τα προβλεπόμενα από τον νόμο 3886/2010.

ΑΡΘΡΟ 34. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ως προς τα λοιπά θέματα ισχύουν οι διατάξεις των ΠΔ 60/07 και 118/07, ως και του Ν.

2286/1995 όπως αυτές ισχύουν σήμερα μετά τις σχετικές τροποποιήσεις τους.-

Ο Πρόεδρος της Δ. Ε. του ΕΑΠ

Καθηγητής Β. Καρδάσης

16PROC003657658 2016-01-20

49

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Προϋποθέσεις Υποχρεωτική

Απαίτηση

Απάντηση

Προμηθευτή

Παραπομπή

Τα δέματα θα τοποθετούνται πάνω σε ξύλινες ευρω-παλέτες. ΝΑΙ

Κάθε παλέτα πρέπει να περιτυλίγεται με νάιλον κατάλληλης ποιότητας και προδιαγραφών ώστε να διασφαλίζονται

πλήρως τα άριστο κράτημα των δεμάτων και η προστασία των βιβλίων. ΝΑΙ

Στην εσωτερική επιφάνεια του νάιλον κάθε παλέτας και σε τουλάχιστον δύο διαδοχικές πλευρές της θα πρέπει να

υπάρχει ετικέτα με τον κωδικό είδους του ΕΑΠ, τον τίτλο του βιβλίου τη βαθμίδα και την τάξη που αφορά (Θεματική

Ενότητα), των αριθμό των αντιτύπων του δέματος και το συνολικό αριθμό δεμάτων ανά παλέτα.

ΝΑΙ

Τα κιβώτια που βρίσκονται στην παλέτα, πρέπει να έχουν πάνω τους ραβδωτό κωδικό (barcode) το οποίο είναι

κωδικοποιημένο από το ΕΑΠ έτσι ώστε να περιέχει τον κωδικό του είδους και την ποσότητα που περιέχεται σε αυτή

την συγκεκριμένη συσκευασία. Η κωδικοποίηση θα έχει 17 ψηφία και θα γίνεται ως εξής: τα πρώτα 13 ψηφία του

barcode της συσκευασίας θα δηλώνουν το barcode του είδους (που βγαίνει από το ISBN) και τα υπόλοιπα θα είναι η

ποσότητα. Π.χ. ένας barcode της μορφής 9861257987425007 θα δηλώνει ότι η συσκευασία θα έχει βιβλία με τον

παρακάτω κωδικό 9861257987425 και η ποσότητα των βιβλίων θα είναι 7.

ΝΑΙ

Υπογραφή και Σφραγίδα Εταιρείας

………………………………………

16PROC003657658 2016-01-20

50

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 – ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α ΚΩΔ. Θ.Ε. ΤΙΤΛΟΣ Θ.Ε. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΔΟΤΗΣ ISBN ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΝΑΤΥΠΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛ

ΟΓΙΣΘΕΙΣΑ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ

ΑΝΑΤΥΠΟ

ΧΩΡΙΣ

Φ.Π.Α. (€)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΠΡΟΫΠΟΛ

ΟΓΙΣΘΕΙΣΑ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ

ΕΙΔΟΣ

ΧΩΡΙΣ

Φ.Π.Α. (€)

ΠΟΣΟ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ

(€)

1 ΑΓΓ52

Μέθοδος διδασκαλίας

δεξιοτήτων για την κατανόηση

και παραγωγή του γραπτού και προφορικού λόγου στην

αγγλική γλώσσα

Rost, M., Teaching and

Researching Listening, 2011 (2nd edition) / ROUTLEDGE

ROUTLEDGE

(TAYLOR & FRANCIS)

ISBN-10: 1408205076

ISBN-13: 9781408205075

80 36,98 2.958,40 59,17

2 ΑΓΓ52

Μέθοδος διδασκαλίας δεξιοτήτων για την κατανόηση

και παραγωγή του γραπτού και

προφορικού λόγου στην αγγλική γλώσσα

Hughes, R., Teaching and

Researching Speaking, 2010 (2nd

edition) / ROUTLEDGE

ROUTLEDGE

(TAYLOR &

FRANCIS)

ISBN-10: 1408205041

ISBN-13:

9781408205044

110 34,24 3.766,40 75,33

3 ΑΓΓ52

Μέθοδος διδασκαλίας

δεξιοτήτων για την κατανόηση

και παραγωγή του γραπτού και

προφορικού λόγου στην

αγγλική γλώσσα

Grabe, W. & Stoller, F., Teaching

and Researching Reading, 2011

(2nd edition) / ROUTLEDGE

ROUTLEDGE

(TAYLOR &

FRANCIS)

ISBN-10: 1408205033

ISBN-13:

9781408205037

110 36,98 4.067,80 81,36

4 ΑΓΓ52

Μέθοδος διδασκαλίας δεξιοτήτων για την κατανόηση

και παραγωγή του γραπτού και

προφορικού λόγου στην αγγλική γλώσσα

Hyland, K., Teaching and

Researching Writing, 2009 (2nd

edition) / ROUTLEDGE

ROUTLEDGE

(TAYLOR &

FRANCIS)

ISBN-10:

140820505Χ ISBN-

13: 9781408205051

70 34,24 2.396,80 47,94

5 ΑΓΓ53

Σχεδιασμός, ανάπτυξη και

αξιολόγηση προγραμμάτων σπουδών στη διδασκαλία της

αγγλικής γλώσσας

Richards, J.C., Curriculum

development in language teaching, Cambridge University

Press, 2001

CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS

ISBN-10: 0521804914

ISBN-13:

9780521804912

90 40,42 3.637,80 72,76

6 ΑΣΠ 50 Ήχος και Τέχνες

Τσινίκας Ν., Αρχιτεκτονική &

Μουσική, University Studio Press 2009

UNIVERSITY STUDIO

PRESS 978-960-12-1848-9 30 13,60 408,00 8,16

7 ΓΑΛ62 Η Τεχνολογία στη Διδασκαλία

της Γαλλικής Γλώσσας

Αρβανίτης Π., Κιγιτσιόγλου-

Βλάχου Α., Η Πράξη Λόγου στα ψηφιακά περιβάλλοντα, εκδόσεις

Παπαζήση, Αθήνα 2013

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ

978-960-02-2858-8 30 25,00 750,00 15,00

8 ΓΤΠ50 Η τέχνη και η επικοινωνία στις

γραφικές τέχνες

Arnheim, R., Τέχνη και Οπτική

Αντίληψη. Η ψυχολογία της δημιουργικής όρασης (μτφρ. Ι.

Ποταμιάνος), εκδόσεις Θεμέλιο,

Αθήνα 2005 (γ΄ έκδοση)

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΟ 960-310-260-1 40 26,00 1.040,00 20,80

16PROC003657658 2016-01-20

51

9 ΔΕΟ10 Βασικές Αρχές Δικαίου και

Διοίκησης

Αγαλλοπούλου, Π., Βασικές

Έννοιες Αστικού Δικαίου, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα 2012 (γ'

έκδοση)

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ

978-960-445-877-6 1100 51,00 56.100,00 1.122,00

10 ΔΕΟ 10 Βασικές Αρχές Δικαίου και

Διοίκησης

Γέροντας Α., Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου, εκδόσεις

Σάκκουλα, έκδ. 1η, 2014

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ 978-960-445-998-8 1050 42,00 44.100,00 882,00

11 ΔΕΟ 10 Βασικές Αρχές Δικαίου και

Διοίκησης

Γέροντας, Α.,

Επιτομή Διoικητικού Δικονομικού

Δικαίου, εκδόσεις Σάκκουλα, 1η

έκδοση, 2014

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ 978-960-568-149-4 1050 30,00 31.500,00 630,00

12 ΔΕΟ40 Διοικητική Επιχειρήσεων και

Οργανισμών

Παπαδάκης, Β.Μ., Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και

Διεθνής Εμπειρία, ΤΟΜΟΣ Α:

Θεωρία, εκδ. Μπένου, 6η έκδοση, Αθήνα 2012

ΜΠΕΝΟΥ ΕΥΓ. 978-960-359-108-5 400 46,00 18.400,00 368,00

13 ΔΕΟ 43

Βιομηχανική Οργάνωση,

Αγορά Εργασίας και

Ευρωπαϊκές Επιχειρήσεις

Γιαννιάς Δ., Βιομηχανική Οργάνωση, αυτοέκδοση, 2014

Δ. Γιαννιάς 978-618-81127-0-4 400 39,25 15.700,00 314,00

14 ΔΕΟ 43

Βιομηχανική Οργάνωση,

Αγορά Εργασίας και

Ευρωπαϊκές Επιχειρήσεις

Γιαννιάς Δ., Ευρωπαϊκές Επιχειρήσεις, αυτοέκδοση, 2014

Δ. Γιαννιάς 978-618-81127-1-1 400 24,79 9.916,00 198,32

15 ΔΜΥ 61

Κοινωνιολογική και

Ψυχολογική Προσέγγιση των

Νοσοκομείων / Υπηρεσιών Υγείας

Dimatteo, M.R. & Martin, L.R., Εισαγωγή στην ψυχολογία της

υγείας (μτφρ. Ε. Ραρή, επιμ. Φ.

Αναγνωστόπουλος, Γρ. Ποταμιάνος), εκδ. Πεδίο, Αθήνα

2011

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟ 978-960-9552-11-0 210 53,00 11.130,00 222,60

16 ΔΠΜ50 Οι Διαστάσεις των

Πολιτισμικών Φαινομένων

Babbie Earl, Εισαγωγή στην Κοινωνική Έρευνα, μτφ.

Βογιατζής Γιάννης, εκδ. Κριτική,

2011

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ 978-960-2187500 400 44,00 17.600,00 352,00

17 ΔΠΜ61 Πολιτιστική Επικοινωνία

Hill, E., O' Sullivan, C. & O'

Sullivan, T., Creative arts

marketing, Butterworth-Heinemann (an imprint of

Elsevier), 2003 (2nd rev. edition)

BUTTERWORTH-HEINEMANN

(ELSEVIER) /

ROUTLEDGE

ISBN-10: 0-7506-

5737-5 ISBN-13: 978-0-7506-5737-2

220 65,75 14.465,00 289,30

18 ΔΤΕ61

Τουριστικό Μάρκετινγκ

Φορέων, Οργανώσεων και Επιχειρήσεων

Middleton, V.T.C., Fyall, A.,

Morgan, M., Ranchhod, A., Marketing in Travel and Tourism,

Butterworth-Heinemann (an

imprint of Elsevier), 2009 (4th edition)

BUTTERWORTH-HEINEMANN

(ELSEVIER

/ROUTLEDGE)

978-0-7506-8693-8 230 52,05 11.971,50 239,43

16PROC003657658 2016-01-20

52

19 ΕΚΕ51 Σχεδιασμός, διοίκηση,

αξιολόγηση προγραμμάτων

εκπαίδευσης ενηλίκων

Βεργίδης, Δ., Κόκκος, Α. (επιμ.),

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Διεθνείς προσεγγίσεις και ελληνικές

διαδρομές, εκδ. Μεταίχμιο,

Αθήνα 2010

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 978-960-455-768-4 230 24,00 5.520,00 110,40

20 ΕΚΕ52 Σύγχρονες προσεγγίσεις της

εκπαίδευσης ενηλίκων

Mezirow J. και συν., Η

Μετασχηματίζουσα Μάθηση

(μτφρ. Κουλαουζίδης Γ., επιστ. επιμ.-εισαγωγή Κόκκος Α.),

εκδόσεις Μεταίχμιο, Αθήνα 2007

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 978-960-455-226-9 200 20,00 4.000,00 80,00

21 ΕΚΠ 51 Εκπαιδευτική Έρευνα στην

Πράξη

Robson, C., Η έρευνα του

πραγματικού κόσμου (επιμ. Κ. Μιχαλοπούλου, μτφ. Β.

Νταλάκου-Κ. Βασιλικού), εκδ.

Gutenberg, Αθήνα 2010 (β' έκδοση)

GUTENBERG 978-960-01-1132-3 800 33,00 26.400,00 528,00

22 ΕΚΠ 51 Εκπαιδευτική Έρευνα στην

Πράξη

Creswell, W.J., Η έρευνα στην

εκπαίδευση, εκδ. Έλλην 2012 (α' έκδοση)

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝ 978-960-697-061-0 810 64,00 51.840,00 1.036,80

23 ΕΚΠ 60

Εκπαίδευση: Πολιτισμικές

Διαφορές και Κοινωνικές

Ανισότητες

Cummins, J., Ταυτότητες υπό

διαπραγμάτευση: Εκπαίδευση με

σκοπό την ενδυνάμωση σε μια κοινωνία της ετερότητας, μτφ. Σ.

Αργύρη, επιμ. Ε. Σκούρτου, εκδ.

Gutenberg, Αθήνα 2003

GUTENBERG 978-960-01-0797-1 190 14,00 2.660,00 53,20

24 ΕΚΠ 60 Εκπαίδευση: Πολιτισμικές Διαφορές και Κοινωνικές

Ανισότητες

Jacquard, A., Εγώ και οι άλλοι:

Μια γενετική προσέγγιση, μτφ. Χ.

Καζλαρής, εκδ. Κάτοπτρο, Αθήνα 2010 (γ΄ έκδοση)

ΚΑΤΟΠΤΡΟ 978-960-6717-41-3 220 13,00 2.860,00 57,20

25 ΕΚΠ61 Γλώσσα κοινωνία και

εκπαίδευση

Αρχάκης, Α. & Κονδύλη, Μ.,

Εισαγωγή σε ζητήματα κοινωνιογλωσσολογίας, εκδ.

Νήσος, Αθήνα 2011 (γ' έκδοση)

ΝΗΣΟΣ

ISBN-10: 960-87114-

8-7 ISBN-13: 978-

960-87114-8

130 12,00 1.560,00 31,20

26 ΕΚΠ61 Γλώσσα κοινωνία και

εκπαίδευση

Χαραλαμπόπουλος Α. ,

Γραμματισμός, κοινωνία και εκπαίδευση , εκδ. Ινστιτούτο

Νεοελληνικών Σπουδών Α.Π.Θ.

2006

Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών

Α.Π.Θ.

960-231-123-1 100 22,00 2.200,00 44,00

27 ΕΚΠ61 Γλώσσα κοινωνία και

εκπαίδευση

Aρχάκης Α. , Γλωσσική

διδασκαλία και σύσταση των

κειμένων, εκδ.Πατάκη, 2005

ΠΑΤΑΚΗΣ

ISBN-10 960-16-

1579-2 ISBN-13 978-

960-16-1579-0

100 12,00 1.200,00 24,00

28 ΕΚΠ64 Εκπαίδευση Ενηλίκων Rogers, A., Εκπαίδευση

Ενηλίκων, εκδ. Μεταίχμιο,

Αθήνα 1999

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 978-960-375-015-4 800 19,00 15.200,00 304,00

16PROC003657658 2016-01-20

53

29 ΕΛΠ11 Ελληνική Ιστορία

Mosse, Cl. & Schnapp-

Gourbeillon, A., Επίτομη Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας (2000-31

π.Χ.), μτφρ. Λ. Στεφάνου, εκδ.

Παπαδήμας, Αθήνα 2013, (14η έκδοση )

ΕΚΔΟΣΕΙΣ Δ.Ν.

ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ

ΙSBN-10: 960-206-363-7

ΙSBN-13: 978-960-

206-363-7

670 52,00 34.840,00 696,80

30 ΕΛΠ 11 Ελληνική Ιστορία

Χατζηιωσήφ Χρ. (επιμ.), Ιστορία

της Ελλάδας του 20ού αιώνα. Μία

νέα προσέγγιση: Όψεις πολιτικής

και οικονομικής ιστορίας, 1900-

1940, Εκδ. Βιβλιόραμα, Αθήνα

2009

ΒΙΒΛΙΟΡΑΜΑ 978-960-8087-84-2 670 32,00 21.440,00 428,80

31 ΕΛΠ 12

Τέχνες Ι: Ελληνικές Εικαστικές

Τέχνες. Επισκόπηση Ελληνικής Αρχιτεκτονικής και

Πολεοδομίας

Λουκάκη, Α., Μεσογειακή πολιτιστική γεωγραφία και

αισθητική της ανάπτυξης: Η

περίπτωση του Ρεθύμνου, εκδ. Καρδαμίτσα, Αθήνα 2009

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΑ

978-960-354-203-2 650 24,00 15.600,00 312,00

32 ΕΛΠ20

Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος

στην Ελλάδα Ι. Από την

Αρχαιότητα έως και τα

Μεταβυζαντινά Χρόνια

Bruit-Zaidman, L. & Schmitt-

Pantel, P., Η θρησκεία στις ελληνικές πόλεις της κλασικής

εποχής, μτφ. Κ. Μπούρας, εκδ.

Πατάκη, 2012 (α΄ εκδ. 2004) -

ΠΑΤΑΚΗΣ 978-960-161-108-2 600 13,00 7.800,00 156,00

33 ΕΛΠ21 Γράμματα Ι: Αρχαία Ελληνική

και Βυζαντινή Φιλολογία

Lesky, A., Ιστορία της Αρχαίας

Ελληνικής Λογοτεχνίας, μτφ. Α.

Τσοπανάκης, Εκδόσεις Δέσποινα Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2014

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ

978-618-5105-13-6 600 56,00 33.600,00 672,00

34 ΕΛΠ22 Ελληνική Φιλοσοφία και

Επιστήμη: Από την

Αρχαιότητα έως τον 20ό Αιώνα

Vegetti, M., Ιστορία της Αρχαίας

Φιλοσοφίας, μτφ. Γ.

Δημητρακόπουλος, εκδ. Π. Τραυλός, Αθήνα 2000

ΤΡΑΥΛΟΣ 960-7990-25-0 550 19,00 10.450,00 209,00

35 ΕΛΠ30

Γράμματα ΙΙ: Νεοελληνική

Φιλολογία (19ος και 20ος

αιώνας)

Πολίτης, Λ., Ιστορία της

Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, εκδ. ΜΙΕΤ, Αθήνα,

Αθήνα, 2013 (20η ανατύπωση)

ΜΙΕΤ

ISBN-10: 960-250-

061-1 ISBN-13:

978-960-250-412-3

400 15,00 6.000,00 120,00

36 ΕΛΠ30

Γράμματα ΙΙ: Νεοελληνική

Φιλολογία (19ος και 20ος αιώνας)

Beaton, R., Εισαγωγή στη

Νεότερη Ελληνική Λογοτεχνία. Ποίηση και Πεζογραφία, 1821-

1992, μτφρ. Ε. Ζουργού-Μ.

Σπανάκη, εκδ. Νεφέλη, Αθήνα 2010 (β' έκδοση)

ΝΕΦΕΛΗ 960-211-292-1 400 18,00 7.200,00 144,00

37 ΕΛΠ31 Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο

Dover, K.J., Η Κωμωδία του

Αριστοφάνη, μτφ. Ι.Φ. Κακριδής, εκδ. ΜΙΕΤ, Αθήνα 2010 (8η

ανατύπωση)

ΜΙΕΤ 978-960-250-204-4 600 13,00 7.800,00 156,00

16PROC003657658 2016-01-20

54

38 ΕΛΠ40

Τέχνες ΙΙ: Επισκόπηση

Ελληνικής Μουσικής και

Χορού

Neubecker, J.A., Η Μουσική στην

Αρχαία Ελλάδα, μτφ. Μ. Σιμωτά-Φιδετζή, εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα

1986

ΟΔΥΣΣΕΑΣ δεν έχει ISBN (είναι

παλιό) 250 12,00 3.000,00 60,00

39 ΕΛΠ40

Τέχνες ΙΙ: Επισκόπηση

Ελληνικής Μουσικής και

Χορού

Baud-Bovy, S. Δοκίμιο για το ελληνικό δημοτικό τραγούδι,

Πελοποννησιακό Λαογραφικό

Ίδρυμα, Ναύπλιο 2007 (5η έκδοση) (συνοδεύεται από 2 CD)

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΙΔΡΥΜΑ

960-85159-4-7 250 13,00 3.250,00 65,00

40 ΕΛΠ 42 Αρχαιολογία στον Ελληνικό

Χώρο

Renfrew, C. & Bahn, P.,

Αρχαιολογία. Θεωρίες,

Μεθοδολογία και Πρακτικές Εφαρμογές, Εκδ. Καρδαμίτσα,

Αθήνα 2001

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΑ 960-534-113-3 390 50,00 19.500,00 390,00

41 ΕΠΟ 10 Γενική Ιστορία της Ευρώπης Blanning, T.W.C. (επιμ.),

Ιστορία της σύγχρονης Ευρώπης,

εκδ.Τουρίκη, Αθήνα 2009

ΤΟΥΡΙΚΗΣ 978-960-6761-03-4 700 29,00 20.300,00 406,00

42 ΕΠΟ 11 Κοινωνική και Οικονομική

Ιστορία της Ευρώπης

Berend T.I., Οικονομική Ιστορία

του ευρωπαϊκού 20ού αιώνα. Τα οικονομικά καθεστώτα από το

Laissez-Faire στην

παγκοσμιοποίηση, επιμ.-μτφρ. Θ.Α. Βασιλείου, εκδ. Gutenberg -

Γ. & Κ. Δαρδανός, Αθήνα 2009

GUTENBERG 978-960-01-1304-4 400 26,00 10.400,00 208,00

43 ΕΠΟ 11 Κοινωνική και Οικονομική

Ιστορία της Ευρώπης

Polanyi K., Ο μεγάλος μετασχηματισμός. Οι πολιτικές και

κοινωνικές απαρχές του καιρού

μας, (επιμ. Β. Τομανάς, μτφρ. Κ. Γαγανάκης), εκδ. Νησίδες,

Σκόπελος/Θεσσαλονικη 2004 (β'

έκδοση)

ΝΗΣΙΔΕΣ 960-8480-83-3 400 20,00 8.000,00 160,00

44 ΕΠΟ 12

Γενική Γεωγραφία,

Ανθρωπογεωγραφία και

Υλικός Πολιτισμός της Ευρώπης

Λεοντίδου Λ., Αγεωγράφητος

Χώρα: Ελληνικά Είδωλα στους

Επιστημολογικούς

Αναστοχασμούς της Ευρωπαϊκής

Γεωγραφίας, εκδ. Προπομπός,

Αθήνα 2011 (αναθεωρημένη έκδοση)

ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ 978-960-7860-93-4 400 21,00 8.400,00 168,00

45 ΕΠΟ20 Η Ιστορία των Τεχνών στην

Ευρώπη

Machlis, J. & Forney, K., Η

απόλαυση της μουσικής, μτφ. Δ.

Πυργιώτης, εκδ. Fagotto, Αθήνα 1996

(συνοδεύεται από mp3 με

μουσικά παραδείγματα)

FAGOTTO 960-7075-39-0 830 55,00 45.650,00 913,00

16PROC003657658 2016-01-20

55

46 ΕΠΟ20 Η Ιστορία των Τεχνών στην

Ευρώπη

Gombrich, E.H., Το Χρονικό της

Τέχνης, μτφ. Λ. Κάσδαγλη, εκδ. ΜΙΕΤ, 2011 (14η έκδοση)

ΜΙΕΤ 978-960-250-144-3 900 27,00 24.300,00 486,00

47 ΕΠΟ20 Η Ιστορία των Τεχνών στην

Ευρώπη

Χαραλαμπίδης, Α. Η τέχνη του

20ού αιώνα: Η μεταπολεμική περίοδος, εκδ. University Studio

Press, Θεσ/νίκη 2010 (14η

έκδοση), τ. 3

UNIVERSITY STUDIO

PRESS 960-12-0481-4 830 43,00 35.690,00 713,80

48 ΕΠΟ30 Βυζαντινός και Δυτικός

Κόσμος

Mango, C., Βυζάντιο. Η

Αυτοκρατορία της Νέας Ρώμης,

μτφ. Δ. Τσουγκαράκης, εκδ.

ΜΙΕΤ, Αθήνα 2013 (6η ανατύπωση)

ΜΙΕΤ 978-960-250-003-3 240 14,00 3.360,00 67,20

49 ΕΠΟ 30 Βυζαντινός και Δυτικός

Κόσμος

Nicol D.M., Βυζάντιο και Βενετία.

Μελέτη των διπλωματικών και πολιτιστικών σχέσεων, μτφρ. Χρ.-

Αντ. Μουτσοπούλου, εκδ.

Παπαδήμα, Αθήνα 2010 (β' έκδοση)

ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ 960-206-478-8 220 35,00 7.700,00 154,00

50 ΕΠΟ 31 Οι Επιστήμες της Φύσης και

του Ανθρώπου στην Ευρώπη

Lindberg, D.C., Οι Απαρχές της

Δυτικής Επιστήμης, μτφ. Η.

Μαρκολέφας, επιμ. Κ.

Ιεροδιακόνου, εκδ. ΕΜΠ, Αθήνα

2003 (γ' έκδοση)

ΕΜΠ 960-254-520-8 650 19,00 12.350,00 247,00

51 ΕΠΟ 32 Θεσμοί Διαμορφωτές του

Ευρωπαϊκού Πολιτισμού

Durkheim E., Η εξέλιξη της παιδαγωγικής σκέψης, μτφρ.

Ηλίας Αθανασιάδης, Εκδόσεις

Αλεξάνδρεια, 2014

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 978-960-221-592-0 550 24,00 13.200,00 264,00

52 ΕΠΟ 33 Δημιουργία και Εξέλιξη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Χριστοδουλίδης, Θ., Από την

Ευρωπαϊκή Ιδέα στην Ευρωπαϊκή

Ένωση: Η Ιστορική Διάσταση του Ευρωπαϊκού Εγχειρήματος 1923-

2004, εκδ. Ι. Σιδέρης, Αθήνα

2010 (δ' έκδοση)

Ι. ΣΙΔΕΡΗΣ 978-960-08-0226-9 350 16,00 5.600,00 112,00

53 ΕΠΟ41 Εξελίξεις στον Ευρωπαϊκό

Πολιτισμό κατά τον 20ό Αιώνα

Κονιόρδος Σ. (επιμ.), Κοινωνική σκέψη και νεωτερικότητα,

εκδόσεις Gutenberg - Γ. & Κ.

Δαρδανός, Αθήνα 2010

GUTENBERG 978-960-01-1210-8 280 26,00 7.280,00 145,60

54 ΕΠΟ42 Ειδικά Θέματα Ευρωπαϊκού

Πολιτισμού

Weber, M., Η Προτεσταντική

Ηθική και το Πνεύμα του

Καπιταλισμού (μτφρ. Μιχ. Κυπραίου, επιμ. Β. Φίλιας), εκδ.

Gutenberg, 4η ανατύπωση,

Αθήνα 2006 (1η έκδοση 1989)

GUTENBERG 978-960-01-1348-8 280 13,00 3.640,00 72,80

16PROC003657658 2016-01-20

56

55 ΕΠΟ42 Ειδικά Θέματα Ευρωπαϊκού

Πολιτισμού

Κονιόρδος Σ. (επιμ.), Κοινωνικό

κεφάλαιο. Εμπιστοσύνη και κοινωνία των πολιτών, εκδόσεις

Παπαζήση, Αθήνα 2010

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ

ISBN 10: 960-02-

2503-6 ISBN 13: 978-960-02-2503-

7

300 12,00 3.600,00 72,00

56 ΕΠΟ43 Ευρωπαϊκές Πολιτικές

Ιδεολογίες τον 20ό Αιώνα

Heywood, A., Πολιτικές Ιδεολογίες, επιμ. Ν. Μαραντζίδης,

μτφρ. Χ. Κουτρής, εκδ.

Επίκεντρο, Θεσ/νίκη 2007

ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ISBN-13: 978-960-

6647-62-8 150 24,00 3.600,00 72,00

57 ΕΠΟ43 Ευρωπαϊκές Πολιτικές

Ιδεολογίες τον 20ό Αιώνα

Kymlicka, W., Η Πολιτική

Φιλοσοφία της Εποχής μας, μτφρ.

Γρ. Μολύβας, εκδ. Πόλις, Αθήνα

2005

ΠΟΛΙΣ

ISBN 10: 960-435-

060-9 ISBN 13: 978-960-435-060-5

150 26,00 3.900,00 78,00

58 ΕΠΟ43 Ευρωπαϊκές Πολιτικές

Ιδεολογίες τον 20ό Αιώνα

David Held, Moντέλα

Δημοκρατίας, μτφρ. Τζιαντζή Μ.,

Κέη Κατερίνα, Βογιατζής Γ. επιμ. Βογιατζής Γ.,Μανιάτης Γ. εκδ.

Πολύτροπον 2007

ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ 978-960-8354-73-9 30 26,00 780,00 15,60

59 ΙΣΠ10 Εκμάθηση της Ισπανικής

Γλώσσας επίπεδο Ι

Marcos de la Losa, M.C.& Obra

Rodríguez, M.R., Punto Final,

Edelsa Grupo Didascalia S.Α., 2006 (συνοδεύεται από λυσάρι -

36 σελ.-, CD, DVD)

EDELSA GRUPO

DIDASCALIA S.A.

βιβλίο: 978-84-7711-

181-8 30 28,61

3.222,60 64,45

λυσάρι: 978-84-7711-

192-4 30 6,50

DVD: 978-84-7711-

438-3 30 48,87

CD: 978-84-7711-280-

8 30 23,44

ΣΥΝΟΛΟ 30 107,42

60 ΙΣΠ11 Εκμάθηση της Ισπανικής

Γλώσσας επίπεδο ΙΙ

Mi uel pez, L. & Sans

Baulenas, N., ¿A que no sabes…?

Curso de Perfeccionamiento de Español para extranjeros, Edelsa

Grupo Didascalia S.A., Madrid,

2000 (συνοδεύεται από λυσάρι -56 σελ.- και CD audio)

EDELSA GRUPO

DIDASCALIA S.A.

βιβλίο: 978-84-85786-

58-9 30 31,85

1.793,70 35,87

λυσάρι: 978-84-7711-

012-5 30 7,22

CD Audio: 978-84-

7711-546-5 30 20,72

ΣΥΝΟΛΟ 30 59,79

61 ΙΣΠ12

Κατανόηση της Γλώσσας και του Πολιτισμού: Από τα

Λατινικά στη Σύγχρονη Ισπανική Γλώσσα

Μπαμπινιώτης, Γ., Θεωρητική Γλωσσολογία. Εισαγωγή στη

Σύγχρονη Γλωσσολογία, Αθήνα 1998 (β' έκδοση)

ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ 960-91042-0-7 60 24,60 1.476,00 29,52

16PROC003657658 2016-01-20

57

62 ΙΣΠ12

Κατανόηση της Γλώσσας και

του Πολιτισμού: Από τα

Λατινικά στη Σύγχρονη Ισπανική Γλώσσα

Μικρός, Γ., Η ποσοτική ανάλυση

της κοινωνιογλωσσολογικής ποικιλίας. Θεωρητικές και

μεθοδολογικές προσεγγίσεις,

Μεταίχμιο, 2009.

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 978-960-455-524-6 50 18,00 900,00 18,00

63 ΙΣΠ20 Εκμάθηση της Ισπανικής

Γλώσσας επίπεδο ΙΙΙ

Moreno, C. & Tuts, M., Curso de

Perfeccionamiento (nivel

superior): libro del alumno. Hablar, escribir y pensar en

español, SGEL, 2001

(συνοδεύεται από λυσάρι, 136 σελίδες)

SGEL βιβλίο: 978-847-143-460-9, λυσάρι: 978-

847-143-478-4

130 51,02 6.632,60 132,65

64 ΙΣΠ21 Ιστορία της Ισπανίας

Lopez, J. & Larrea, D., Atlas

historico de Espana y Portugal,

ed. Sintesis S.A., 1999

SINTESIS

ISBN 10: 847-738-

655-2 ISBN 13:

978-84-7738-655-1

130 24,50 3.185,00 63,70

65 ΙΣΠ21 Ιστορία της Ισπανίας Pérez, J., Historia de España.

España: Ed. Crítica, 1999 (2003) CRITICA

ISBN 10: 848-432-

091X ISBN 13:

978-84-8432-091-3

120 45,00 5.400,00 108,00

66 ΙΣΠ22 Πολιτισμός της Ισπανίας

Abrantes, R., Fernandez Recio, A. & Manzarbeitia, S., Arte

espanol para extranjeros. Nerea,

San Sebastian 2006 (5η έκδοση)

NEREA 978-84-15042-33-4 130 35,00 4.550,00 91,00

67 ΙΣΠ30 Λογοτεχνία Ισπανίας Ι

Barroso, A. et al., Introduccion a

la literatura española a traves de

los textos, TOMOS I, ed. Istmo S.A., 2001 (ζ' έκδοση)

ISTMO S.A. 978-84-7090-098-3 150 17,00 2.550,00 51,00

68 ΙΣΠ30 Λογοτεχνία Ισπανίας Ι

Barroso, A. et al., Introduccion a

la literatura española a traves de los textos, TOMOS II, ed. Istmo

S.A., 2006 (ζ' έκδοση)

ISTMO S.A. 978-84-7090-106-5 150 16,00 2.400,00 48,00

69 ΙΣΠ30 Λογοτεχνία Ισπανίας Ι

Lopez, J.G., Historia de la

Literatura Espanola, ed. Vicens Vives S.A., 2009

VICENS VIVES S.A. 978-84-316-0597-1 100 46,90 4.690,00 93,80

70 ΙΣΠ31 Πολιτισμός της Λατινικής

Αμερικής

Fox, Art., Latinoamerica:

Presente y pasado, Prentice Hall Inc, 4th ed., 2011

PRENTICE HALL /

ΡΕΑRSON

ISBN 10: 020-579-

4262 ISBN 13: 978-020-579-4263

130 120,95 15.723,50 314,47

71 ΙΣΠ31 Πολιτισμός της Λατινικής

Αμερικής

Lucena Salmoral Manuel, Atlas

Histórico de Latinoamérica:

Desde La Prehistoria Hasta El Siglo XXI, Sintesis, 2005

SINTESIS ISBN:

9788497562676 150 28,00 4.200,00 84,00

72 ΙΣΠ32 Ιστορία των Χωρών της

Λατινικής Αμερικής

Malamud, C., Historia de

America, Alianza Editorial, 2010 (β' έκδοση)

ALIANZA EDITORIAL 978-84-206-6935-9 150 32,00 4.800,00 96,00

16PROC003657658 2016-01-20

58

73 ΙΣΠ40 Λογοτεχνία Ισπανίας ΙΙ

Joce Carlos Mainer, VOL. 6:

MODERNISMO Y 98. SUPLEMENTO (Historia Y

Critica De La Literatura

Espanola), Editorial Critica, 1989.

EDITORIAL CRITICA 978-84-7423-630-9 150 28,00 4.200,00 84,00

74 ΙΣΠ40 Λογοτεχνία Ισπανίας ΙΙ

Barroso, A. et al., Introduccion a

la literatura española a traves de los textos, TOMOS IV, ed. Istmo

S.A., 1995

ISTMO S.A. 978-84-7090-113-3 50 14,00 700,00 14,00

75 ΙΣΠ41 Λογοτεχνία Λατινικής

Αμερικής Ι

Bellini, G., Nueva Historia de la

Literatura Hispanoamericana, ed. Castalia S.A., 1997

CASTALIA S.A. 978-84-7039-757-8 40 40,00 1.600,00 32,00

76 ΙΣΠ41 Λογοτεχνία Λατινικής

Αμερικής Ι

Chang-Rodríguez, R. & Filer,

M.Ε., Voces de Hispanoamérica. Antologia Literaria, Heinle,

Boston 2013 (4th ed.,

international edition)

HEINLE (CENGAGE

LEARNING)

ISBN 10: 1-133-30940-2 ISBN

13:978-1-133-30940-6

40 68,49 2.739,60 54,79

77 ΙΣΠ42 Λογοτεχνία Λατινικής

Αμερικής ΙΙ

Oviedo José Miguel, Antología Crítica del Cuento

Hispanoamericano del Siglo XX

(1920-1980): 1. Fundadores e innovadores, 2. La grand síntesis

y después, Alianza Editorial,

Madrid 2002

ALIANZA EDITORIAL

τ. 1: 978-84-206-7277-

9

τ. 2: 978-84-206-7278-

6

30 26,00 780,00 15,60

78 ΚΦΕ51 Κίνηση, Δομική Συγκρότηση και Βασικές Αλληλεπιδράσεις

της Ύλης

Feynman, R.P., Leighton, R.B. &

Sands, M., The Feynman Lectures

on Physics, Τhe new Millenium Edition, Basic Books, 2011

TOMΟΣ Α ("Mainly Mechanics,

Radiation and Heat") ΤΟΜΟΣ B ("Mainly

Electromagnetism and Matter")

ΤΟΜΟΣ Γ ("Quantum

Mechanics")

BASIC BOOKS τ. Α: 9780465024933 τ. Β: 9780465024940

τ. Γ: 9780465025015

90 106,72 9.604,80 192,10

79 ΚΦΕ60

Φυσικές Επιστήμες: Ιστορία,

Επιστημολογία και

Εκπαιδευτική Μεθοδολογία

Losee, J., A Historical

Introduction to the Philosophy of Science, Oxford University Press,

4th rev. edition, 2001

OXFORD UNIVERSITY PRESS

978-0-19-870055-5 80 37,00 2.960,00 59,20

80 ΚΦΕ60 Φυσικές Επιστήμες: Ιστορία,

Επιστημολογία και

Εκπαιδευτική Μεθοδολογία

Chalmers, A.F., Τι είναι αυτό πού

το λέμε Επιστήμη; (επιμ. Αρ. Μπαλτάς, μτφρ. Γ. Φουρτούνης),

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις

Κρήτης, 2011

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ

ISBN 10: 960-7309-67-7 ISBN 13: 978-

960-7309-67-9

650 14,00 9.100,00 182,00

16PROC003657658 2016-01-20

59

81 ΜΣΜ50 Βασικές Θεωρίες και Μέθοδοι

στα Μαθηματικά

Brand, L., Μαθηματική Ανάλυση

(Advanced Calculus), εκδ. Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία,

1984

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

960-7341-12-0 140 32,00 4.480,00 89,60

82 ΜΣΜ50 Βασικές Θεωρίες και Μέθοδοι

στα Μαθηματικά

Strang, G., Γραμμική Άλγεβρα και Εφαρμογές, μτφρ. Π. Πάμφιλος,

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις

Κρήτης, 2011

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ 978-960-7309-70-9 110 30,00 3.300,00 66,00

83 ΜΣΜ50 Βασικές Θεωρίες και Μέθοδοι

στα Μαθηματικά

Carothers, N.L., Real Analysis,

Cambridge University Press, Cambridge 2000

CAMBRIDGE

UNIVERSITY PRESS

ISBN-10: 0-521-

49756-6

ISBN-13: 978-052-

149-756-5

140 54,79 7.670,60 153,41

84 ΜΣΜ51 Ιστορική Εξέλιξη και

Διδακτική των Μαθηματικών

Eves, H., Foundations and

Fundamental Concepts of

Mathematics, Dover Publications Inc., 1997 (3rd edition)

DOVER

PUBLICATIONS

ISBN-10: 0-48-

669609-X

ISBN-13: 978-048-669-609-6

30 22,00 660,00 13,20

85 ΜΣΜ51 Ιστορική Εξέλιξη και

Διδακτική των Μαθηματικών

Shapiro, S., Thinking about

Mathematics: The Philosophy of

Mathematics,Oxford University Press, 2000

OXFORD

UNIVERSITY PRESS 978-0-19-289306-2 10 34,24 342,40 6,85

86 ΜΣΜ51 Ιστορική Εξέλιξη και

Διδακτική των Μαθηματικών

Davis, M. D., Η Φύση και η

Δύναμη των Μαθηματικών, μτφ. Δ. Καραγιαννάκης, Μ.

Μαγειρόπουλος,

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2001

ΠΑΝ/ΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΚΡΗΤΗΣ 978-960-524-070-7 70 18,00 1.260,00 25,20

87 ΜΣΜ60 Μαθηματικά Πρότυπα στις

Φυσικές Επιστήμες

Δάσιος, Γ., Δέκα διαλέξεις

εφαρμοσμένων μαθηματικών, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις

Κρήτης, 2001

ΠΑΝ/ΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ

ISBN-10: 960-524-

120-Χ ISBN-13: 978-960-

524-120-9

90 11,00 990,00 19,80

88 ΜΣΜ60 Μαθηματικά Πρότυπα στις

Φυσικές Επιστήμες

Δάσιος, Γ. & Κυριάκη, Κ.,

Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις, 1994

αυτοέκδοση

ΙSBN-10:960-7306-

740 ISBN-13: 978-960-730-67-46

90 23,58 2.122,20 42,44

89 ΜΣΜ61 Υπολογιστικές Μέθοδοι και Λογισμικό στα Μαθηματικά

Τραχανάς, Στ., Mathematica και

εφαρμογές, Πανεπιστημιακές

Εκδόσεις Κρήτης, 2004

ΠΑΝ/ΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ

ISBN-10: 960-524-

141-2 ISBN-13: 978-960-

524-141-4

60 24,00 1.440,00 28,80

90 ΜΣΜ61 Υπολογιστικές Μέθοδοι και

Λογισμικό στα Μαθηματικά

Τραχανάς, Στ., Μερικές

Διαφορικές Εξισώσεις, Σειρές Fourier και Προβλήματα

Συνοριακών Τιμών,

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2004

ΠΑΝ/ΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΚΡΗΤΗΣ

ISBN-10: 960-524-090-4

ISBN-13: 978-960-

524-090-5

50 29,00 1.450,00 29,00

16PROC003657658 2016-01-20

60

91 ΟΡΘ50 Η Ορθοδοξία ως Κληρονομιά

Ζηζιούλας, Ι. (μητρ. Περγάμου),

Ελληνισμός και χριστιανισμός: Η συνάντηση των δύο κόσμων, εκδ.

Αποστολική Διακονία της

Εκκλησίας της Ελλάδος, Αθήνα 2003

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ

ΕΛΛΑΔΟΣ

978-960-315-500-3 140 6,00 840,00 16,80

92 ΠΛΣ60 Εξειδικεύσεις Τεχνολογίας

Λογισμικού

Βερύκιος, Β.,

Μαθήματα Βάσεων Δεδομένων ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ 2014

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ 978-960-418-438-5 80 9,00 720,00 14,40

93 ΠΛΣ60 Εξειδικεύσεις Τεχνολογίας

Λογισμικού

Tan, P.-N., Steinbach, M. &

Kumar, V., Εισαγωγή στην

εξόρυξη δεδομένων, εκδ. Τζιόλα, Αθήνα 2010

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ 978-960-418-162-9 60 50,00 3.000,00 60,00

94 ΠΣΦ50 Προχωρημένες Σπουδές στην

Κλασική Φυσική

Goldstein, H., Poole, Ch.P. &

Safko, J.L., Classical Mechanics: Pearson New International

Edition, 3d edition, Pearson

Education, 2013 (paperback, 3rd edition)

PEARSON

EDUCATION

978 129 202 655-8 50 68,00 3.400,00 68,00

95 ΠΣΦ51 Μαθηματικές Μέθοδοι

Φυσικής

Arfken, Weber & Harris,

Mathematical Methods for

Physicists, 7th ed., Academic

Press, 2012

ACADEMIC

PRESS/ELSEVIER 978-012-384-654-9 50 89,95 4.497,50 89,95

96 ΠΣΦ60 Προχωρημένες Σπουδές στην

Κβαντική Φυσική

Merzbacher, E., Quantum

Mechanics, 3rd ed., John Wiley & Sons Ltd, 1998 (paperback)

JOHN WILEY & SONS 978-0-471-88702-7 10 283,50 2.835,00 56,70

97 ΣΔΥ50 Βασικές Τεχνολογίες Δικτύων

και Λογισμικού

Vijay Garg, Wireless

Communications & Networking (The Morgan Kaufmann Series in

Networking), Morgan Kaufmann,

2007

MORGAN

KAUFMANN 978-0-12-373580-5 80 73,95 5.916,00 118,32

98 ΣΔΥ50 Βασικές Τεχνολογίες Δικτύων

και Λογισμικού

Coulouris G., Dollimore J. & Kindberg T. & Blair, G.,

Distributed Systems: Concepts

and Design, Pearson Education, 2011 (5th ed., international

edition)

PEARSON

EDUCATION LTD

ISBN-10: 0273760599 ISBN- 13:

9780273760597

80 78,00 6.240,00 124,80

99 ΣΔΥ50 Βασικές Τεχνολογίες Δικτύων

και Λογισμικού

Krumm J. , Ubiquitous Computing fundamentals,

Chapman & Hall/CRC Press,

2010 (hardback).

CHAPMAN & HALL/CRC PRESS

(TAYLOR &

FRANCIS)

978-1-420-093605 50 82,19 4.109,50 82,19

100 ΣΔΥ51 Συστήματα Διάχυτου και

Σφαιρικού Υπολογισμού

Poslad St., Ubiquitous Computing: Smart devices,

environments and interactions,

Wiley, 2009

JOHN WILEY & SONS 978-0-470-03560-3 40 100,60 4.024,00 80,48

16PROC003657658 2016-01-20

61

101 ΣΔΥ51 Συστήματα Διάχυτου και

Σφαιρικού Υπολογισμού

Minker W. et al. (eds), Advanced

Intelligent Environments, Springer, 2009

SPRINGER 978-0-387-76484-9 40 139,09 5.563,60 111,27

102 ΣΔΥ60 Σχεδίαση και Ανάλυση

Συστημάτων Υλικο-λογισμικού

Dix, A. et al., Human Computer

Interaction, Prentice Hall, 3rd

edition, 2003

PRENTICE HALL / ΡΕΑRSON

ISBN-10: 0-13-

046109-1 ISBN-13: 978-0-13-

046109-4

40 79,95 3.198,00 63,96

103 ΣΔΥ60 Σχεδίαση και Ανάλυση

Συστημάτων Υλικο-λογισμικού

Liu J. et al., Autonomy Oriented

Computing. From Problem

Solving to Complex Systems

Modeling (Series: Multiagent

systems, Artificial societies and simulated organizations),

Springer, 2010

SPINGER 978-1-4419-5480-0 20 79,13 1.582,60 31,65

104 ΣΔΥ60 Σχεδίαση και Ανάλυση

Συστημάτων Υλικο-λογισμικού

Knudsen, J. & Li, S., Beginning J2ME: From Novice to

Professional, Apress, 3rd edition,

2005

APRESS (SPRINGER)

978-1-59059-479-7

20 41,72 834,40 16,69

105 ΣΜΑ50 Δυναμική Ανάλυση

Κατασκευών

Chopra, A.K., Δυναμική των Κατασκευών: Θεωρία και

εφαρμογές στη σεισμική μηχανική,

μτφρ. Η. Μάρκου, Χ. Μπούρας,

Κ. Βασιλόπουλος, εκδ.

Γκιούρδας Μ, Αθήνα 2008

ΓΚΙΟΥΡΔΑΣ Μ. ΙSBN-10: 960-512-

541-2 ISBN-13:

978-960-512-541-7

75 50,00 3.750,00 75,00

106 ΣΜΑ51 Τεχνική Σεισμολογία και

Εδαφοδυναμική

Παπαζάχος, Β., Εισαγωγή στη Σεισμολογία, εκδ. Ζήτη,

Θεσσαλονίκη 1996

ΖΗΤΗ 960-431-235-9 90 24,00 2.160,00 43,20

107 ΣΦΠ 50 Ιστορία της Τέχνης και Ιστορία

της Επιστήμης του Φωτός

Ποταμιάνος, Ι., Το φως στη βυζαντινή εκκλησία, University

Studio Press, 2000.

UNIVERSITY STUDIO

PRESS ( 960-12-0813-5 50 16,00 800,00 16,00

108 ΣΦΠ 50 Ιστορία της Τέχνης και Ιστορία

της Επιστήμης του Φωτός

Ποταμιάνος, Ι.,

"Αντίληψη, Μορφή και Φως", Εκδόσεις Αντιύλη, Αθήνα 2013

ΙΑΚΩΒΟΣ

ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΤΙΥΛΗ

978-960-99032-3-3 60 26,50 1.590,00 31,80

109 ΣΦΠ 50 Ιστορία της Τέχνης και Ιστορία

της Επιστήμης του Φωτός

Ποταμιάνος, Ι.,

Τέχνη και Φως: Ζωγραφική, Γλυπτική, Θέατρο, Αρχιτεκτονική,

Εκδόσεις Αντιύλη, Αθήνα 2013

ΙΑΚΩΒΟΣ

ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ -

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΤΙΥΛΗ

978-960-99032-4-0 30 26,50 795,00 15,90

110 ΣΦΠ 50 Ιστορία της Τέχνης και Ιστορία

της Επιστήμης του Φωτός

Itten, J., Σύνθεση και μορφή - Το

βασικό μάθημα στο Bauhaus και αργότερα, μτφρ. Ι. Ποταμιάνος, Γ.

Βρυώνη, εκδ. Αντιύλη, 2011 (α΄

έκδοση), Ραφήνα

ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ -

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΤΙΥΛΗ

978-960-99032-0-2 50 37,74 1.887,00 37,74

16PROC003657658 2016-01-20

62

111 ΣΦΠ51 Γενικές Αρχές Φωτισμού

Casati, R., Η ανακάλυψη της

σκιάς, μτφρ. Ν. Κούρκουλος, Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου,

Αθήνα 2004.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ

ISBN-10: 960-8219-

30-2 ISBN-13: 978-960-

8219-30-4

65 15,00 975,00 19,50

112 ΣΦΠ51 Γενικές Αρχές Φωτισμού

Tregenza P. & Wilson M., Daylighting. Architecture and

Lighting Design, Routledge, 2011

(1st edition, paperback)

ROUTLEDGE

(TAYLOR & FRANCIS)

978-0-419-25700-4 140 63,01 8.821,40 176,43

113 ΣΦΠ60 Τεχνολογία Φωτισμού και

Σύνδεση με την Παραγωγή

Τοπαλής, Φρ., Οικονόμου, Λ. &

Κουρτέση, Στ., Φωτοτεχνία, εκδ.

Τζιόλα, β έκδοση, Αθήνα 2014

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ

978-960-418-422-4 80 45,00 3.600,00 72,00

114 ΤΡΑ 50 Τραπεζικό Περιβάλλον Κορλίρας, Π., Νομισματική Θεωρία και Πολιτική, εκδ.

Μπένου, Αθήνα 2006

ΜΠΕΝΟΥ ΕΥΓ. ΙSBN-10: 960-359-

074-6 ISBN-13: 978-

960-359-074-3

450 32,00 14.400,00 288,00

115 ΤΡΑ 50 Τραπεζικό Περιβάλλον

Γκόρτσος, Χρ. & Ρόκας, Ν.,

Στοιχεία Τραπεζικού Δικαίου, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2012

(β' έκδοση)

ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

978-960-272-936-6 450 45,00 20.250,00 405,00

116 ΤΡΑ60 Μέσα Τραπεζικής Εργασίας

Βασιλείου, Δ. & Ηρειώτης, Ν., Αρχές Χρηματοοικονομικής

Λογιστικής, εκδ. Rosili, Αθήνα

2013 (Β' έκδοση)

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ROSI I 978-960-774-533-0 470 40,00 18.800,00 376,00

117 ΦΥΕ34 Κλασική Φυσική ΙΙ

Alonso, Μ. & Finn Ε.J., Θεμελιώδης Πανεπιστημιακή

Φυσική. Πεδία και Κύματα

(Μέρος ΙΙΙ: Κύματα), μτφ. Τ. Φίλιππας & Λ.Κ. Ρεσβάνης,1979

Καθ. Τ. Φίλιππας: &

διακίνηση παλιού τόμου - εκδ 1979

ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

0-201-00229-9 80 25,00 2.000,00 40,00

118 ΦΥΕ34 Κλασική Φυσική ΙΙ

Serway, R.A., Moses, C.J.,

Moyer, C.A., Σύγχρονη Φυσική, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις

Κρήτης, 2011

ΠΑΝ/ΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ

978-960-524-059-2 70 36,00 2.520,00 50,40

119 ΦΥΕ40 Κβαντική Φυσική

Τραχανάς, Στ., Κβαντομηχανική Ι: Θεμελιώδεις αρχές, Απλά

συστήματα, Δομή της ύλης,

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 2011

ΠΑΝ/ΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ

978-960-524-206-0 50 38,00 1.900,00 38,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (€) 999.509,70

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α. (€) 1.059.954,80

Επισημαίνεται ότι για τα είδη με Α/Α 59 και 60 έχει γίνει ο διαχωρισμός στον παραπάνω πίνακα αποκλειστικά και μόνο για τον υπολογισμό του συνολικού

προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. εξαιτίας του γεγονότος ότι τα CD και DVD έχουν Φ.Π.Α. 23% ενώ τα βιβλία 6%

16PROC003657658 2016-01-20

63

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α ΚΩΔ. Θ.Ε. ΤΙΤΛΟΣ Θ.Ε. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΔΟΤΗΣ ISBN

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΝΑΤΥΠΩΝ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ

ΑΝΑΤΥΠΟ

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

(€)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ

ΕΙΔΟΣ ΧΩΡΙΣ

Φ.Π.Α. (€)

1 ΑΓΓ52

Μέθοδος διδασκαλίας

δεξιοτήτων για την κατανόηση και

παραγωγή του

γραπτού και προφορικού λόγου

στην αγγλική γλώσσα

Rost, M., Teaching and

Researching Listening, 2011 (2nd edition) /

ROUTLEDGE

ROUTLEDGE

(TAYLOR &

FRANCIS)

ISBN-10:

1408205076 ISBN-13:

9781408205075

80

2 ΑΓΓ52

Μέθοδος διδασκαλίας

δεξιοτήτων για την κατανόηση και

παραγωγή του

γραπτού και

προφορικού λόγου

στην αγγλική γλώσσα

Hughes, R., Teaching and

Researching Speaking, 2010 (2nd edition) /

ROUTLEDGE

ROUTLEDGE

(TAYLOR &

FRANCIS)

ISBN-10:

1408205041 ISBN-

13: 9781408205044

110

3 ΑΓΓ52

Μέθοδος διδασκαλίας δεξιοτήτων για την

κατανόηση και

παραγωγή του γραπτού και

προφορικού λόγου

στην αγγλική γλώσσα

Grabe, W. & Stoller, F.,

Teaching and

Researching Reading, 2011 (2nd edition) /

ROUTLEDGE

ROUTLEDGE

(TAYLOR & FRANCIS)

ISBN-10: 1408205033

ISBN-13:

9781408205037

110

4 ΑΓΓ52

Μέθοδος διδασκαλίας δεξιοτήτων για την

κατανόηση και

παραγωγή του

γραπτού και

προφορικού λόγου στην αγγλική γλώσσα

Hyland, K., Teaching and

Researching Writing,

2009 (2nd edition) / ROUTLEDGE

ROUTLEDGE

(TAYLOR &

FRANCIS)

ISBN-10:

140820505Χ ISBN-

13: 9781408205051

70

5 ΑΓΓ53

Σχεδιασμός, ανάπτυξη

και αξιολόγηση

προγραμμάτων σπουδών στη

διδασκαλία της

αγγλικής γλώσσας

Richards, J.C., Curriculum development

in language teaching,

Cambridge University Press, 2001

CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS

ISBN-10:

0521804914 ISBN-

13: 9780521804912

90

16PROC003657658 2016-01-20

64

6 ΑΣΠ 50 Ήχος και Τέχνες

Τσινίκας Ν.,

Αρχιτεκτονική & Μουσική, University Studio Press

2009

UNIVERSITY STUDIO PRESS

978-960-12-1848-9 30

7 ΓΑΛ62 Η Τεχνολογία στη Διδασκαλία της

Γαλλικής Γλώσσας

Αρβανίτης Π., Κιγιτσιόγλου-Βλάχου Α.,

Η Πράξη Λόγου στα

ψηφιακά περιβάλλοντα, εκδόσεις Παπαζήση,

Αθήνα 2013

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΠΑΠΑΖΗΣΗ 978-960-02-2858-8 30

8 ΓΤΠ50

Η τέχνη και η

επικοινωνία στις

γραφικές τέχνες

Arnheim, R., Τέχνη και

Οπτική Αντίληψη. Η ψυχολογία της

δημιουργικής όρασης

(μτφρ. Ι. Ποταμιάνος), εκδόσεις Θεμέλιο, Αθήνα

2005 (γ΄ έκδοση)

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΟ 960-310-260-1 40

9 ΔΕΟ10

Βασικές Αρχές

Δικαίου και Διοίκησης

Αγαλλοπούλου, Π., Βασικές Έννοιες Αστικού

Δικαίου, εκδ. Σάκκουλα,

Αθήνα 2012 (γ' έκδοση)

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ 978-960-445-877-6 1100

10 ΔΕΟ 10

Βασικές Αρχές

Δικαίου και Διοίκησης

Γέροντας Α., Επιτομή Γενικού Διοικητικού

Δικαίου, εκδόσεις

Σάκκουλα, έκδ. 1η, 2014

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ 978-960-445-998-8 1050

11 ΔΕΟ 10

Βασικές Αρχές

Δικαίου και Διοίκησης

Γέροντας, Α.,

Επιτομή Διoικητικού

Δικονομικού Δικαίου, εκδόσεις Σάκκουλα, 1η

έκδοση, 2014

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ 978-960-568-149-4 1050

12 ΔΕΟ40

Διοικητική

Επιχειρήσεων και

Οργανισμών

Παπαδάκης, Β.Μ., Στρατηγική των

Επιχειρήσεων: Ελληνική

και Διεθνής Εμπειρία,

ΤΟΜΟΣ Α: Θεωρία, εκδ.

Μπένου, 6η έκδοση,

Αθήνα 2012

ΜΠΕΝΟΥ ΕΥΓ. 978-960-359-108-5 400

13 ΔΕΟ 43

Βιομηχανική Οργάνωση, Αγορά

Εργασίας και

Ευρωπαϊκές Επιχειρήσεις

Γιαννιάς Δ., Βιομηχανική

Οργάνωση, αυτοέκδοση,

2014

Δ. Γιαννιάς 978-618-81127-0-4 400

16PROC003657658 2016-01-20

65

14 ΔΕΟ 43

Βιομηχανική

Οργάνωση, Αγορά Εργασίας και

Ευρωπαϊκές

Επιχειρήσεις

Γιαννιάς Δ., Ευρωπαϊκές Επιχειρήσεις, αυτοέκδοση,

2014

Δ. Γιαννιάς 978-618-81127-1-1 400

15 ΔΜΥ 61

Κοινωνιολογική και

Ψυχολογική Προσέγγιση των

Νοσοκομείων /

Υπηρεσιών Υγείας

Dimatteo, M.R. & Martin,

L.R., Εισαγωγή στην

ψυχολογία της υγείας (μτφρ. Ε. Ραρή, επιμ. Φ.

Αναγνωστόπουλος, Γρ.

Ποταμιάνος), εκδ. Πεδίο, Αθήνα 2011

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟ 978-960-9552-11-0 210

16 ΔΠΜ50 Οι Διαστάσεις των Πολιτισμικών

Φαινομένων

Babbie Earl, Εισαγωγή

στην Κοινωνική Έρευνα,

μτφ. Βογιατζής Γιάννης, εκδ. Κριτική, 2011

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ 978-960-2187500 400

17 ΔΠΜ61 Πολιτιστική

Επικοινωνία

Hill, E., O' Sullivan, C. &

O' Sullivan, T., Creative arts marketing,

Butterworth-Heinemann

(an imprint of Elsevier), 2003 (2nd rev. edition)

BUTTERWORTH-HEINEMANN

(ELSEVIER) /

ROUTLEDGE

ISBN-10: 0-7506-5737-5 ISBN-

13: 978-0-7506-

5737-2

220

18 ΔΤΕ61

Τουριστικό

Μάρκετινγκ Φορέων,

Οργανώσεων και Επιχειρήσεων

Middleton, V.T.C., Fyall,

A., Morgan, M.,

Ranchhod, A., Marketing in Travel and Tourism,

Butterworth-Heinemann (an imprint of Elsevier),

2009 (4th edition)

BUTTERWORTH-

HEINEMANN

(ELSEVIER /ROUTLEDGE)

978-0-7506-8693-8 230

19 ΕΚΕ51

Σχεδιασμός, διοίκηση, αξιολόγηση

προγραμμάτων

εκπαίδευσης ενηλίκων

Βεργίδης, Δ., Κόκκος, Α.

(επιμ.), Εκπαίδευση Ενηλίκων: Διεθνείς

προσεγγίσεις και ελληνικές

διαδρομές, εκδ.

Μεταίχμιο, Αθήνα 2010

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 978-960-455-768-4 230

20 ΕΚΕ52

Σύγχρονες

προσεγγίσεις της

εκπαίδευσης ενηλίκων

Mezirow J. και συν., Η

Μετασχηματίζουσα Μάθηση (μτφρ.

Κουλαουζίδης Γ., επιστ.

επιμ.-εισαγωγή Κόκκος Α.), εκδόσεις Μεταίχμιο,

Αθήνα 2007

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 978-960-455-226-9 200

16PROC003657658 2016-01-20

66

21 ΕΚΠ 51 Εκπαιδευτική Έρευνα

στην Πράξη

Robson, C., Η έρευνα του

πραγματικού κόσμου (επιμ. Κ. Μιχαλοπούλου,

μτφ. Β. Νταλάκου-Κ.

Βασιλικού), εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2010

(β' έκδοση)

GUTENBERG 978-960-01-1132-3 800

22 ΕΚΠ 51 Εκπαιδευτική Έρευνα

στην Πράξη

Creswell, W.J., Η έρευνα στην εκπαίδευση, εκδ.

Έλλην 2012 (α' έκδοση)

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝ 978-960-697-061-0 810

23 ΕΚΠ 60

Εκπαίδευση:

Πολιτισμικές Διαφορές και

Κοινωνικές

Ανισότητες

Cummins, J., Ταυτότητες

υπό διαπραγμάτευση: Εκπαίδευση με σκοπό την

ενδυνάμωση σε μια

κοινωνία της ετερότητας, μτφ. Σ. Αργύρη, επιμ. Ε.

Σκούρτου, εκδ.

Gutenberg, Αθήνα 2003

GUTENBERG 978-960-01-0797-1 190

24 ΕΚΠ 60

Εκπαίδευση: Πολιτισμικές

Διαφορές και

Κοινωνικές Ανισότητες

Jacquard, A., Εγώ και οι

άλλοι: Μια γενετική

προσέγγιση, μτφ. Χ. Καζλαρής, εκδ.

Κάτοπτρο, Αθήνα 2010

(γ΄ έκδοση)

ΚΑΤΟΠΤΡΟ 978-960-6717-41-3 220

25 ΕΚΠ61 Γλώσσα κοινωνία και

εκπαίδευση

Αρχάκης, Α. & Κονδύλη, Μ., Εισαγωγή σε ζητήματα

κοινωνιογλωσσολογίας, εκδ. Νήσος, Αθήνα 2011

(γ' έκδοση)

ΝΗΣΟΣ

ISBN-10: 960-

87114-8-7 ISBN-13: 978-960-87114-

8

130

26 ΕΚΠ61 Γλώσσα κοινωνία και

εκπαίδευση

Χαραλαμπόπουλος Α. ,

Γραμματισμός, κοινωνία και εκπαίδευση , εκδ.

Ινστιτούτο Νεοελληνικών

Σπουδών Α.Π.Θ. 2006

Ινστιτούτο Νεοελληνικών

Σπουδών Α.Π.Θ.

960-231-123-1 100

27 ΕΚΠ61 Γλώσσα κοινωνία και

εκπαίδευση

Aρχάκης Α. , Γλωσσική

διδασκαλία και σύσταση

των κειμένων, εκδ.Πατάκη, 2005

ΠΑΤΑΚΗΣ ISBN-10 960-16-1579-2 ISBN-13

978-960-16-1579-0

100

28 ΕΚΠ64 Εκπαίδευση Ενηλίκων

Rogers, A., Εκπαίδευση

Ενηλίκων, εκδ.

Μεταίχμιο, Αθήνα 1999

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 978-960-375-015-4 800

16PROC003657658 2016-01-20

67

29 ΕΛΠ11 Ελληνική Ιστορία

Mosse, Cl. & Schnapp-

Gourbeillon, A., Επίτομη Ιστορία της Αρχαίας

Ελλάδας (2000-31 π.Χ.),

μτφρ. Λ. Στεφάνου, εκδ. Παπαδήμας,

Αθήνα 2013, (14η έκδοση

)

ΕΚΔΟΣΕΙΣ Δ.Ν.

ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ

ΙSBN-10: 960-206-

363-7

ΙSBN-13: 978-960-206-363-7

670

30 ΕΛΠ 11 Ελληνική Ιστορία

Χατζηιωσήφ Χρ. (επιμ.),

Ιστορία της Ελλάδας του

20ού αιώνα. Μία νέα προσέγγιση: Όψεις

πολιτικής και οικονομικής

ιστορίας, 1900-1940, Εκδ. Βιβλιόραμα, Αθήνα 2009

ΒΙΒΛΙΟΡΑΜΑ 978-960-8087-84-2 670

31 ΕΛΠ 12

Τέχνες Ι: Ελληνικές

Εικαστικές Τέχνες.

Επισκόπηση Ελληνικής

Αρχιτεκτονικής και

Πολεοδομίας

Λουκάκη, Α., Μεσογειακή

πολιτιστική γεωγραφία και

αισθητική της ανάπτυξης: Η περίπτωση του

Ρεθύμνου, εκδ.

Καρδαμίτσα, Αθήνα 2009

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΑ

978-960-354-203-2 650

32 ΕΛΠ20

Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος στην

Ελλάδα Ι. Από την Αρχαιότητα έως και

τα Μεταβυζαντινά

Χρόνια

Bruit-Zaidman, L. &

Schmitt-Pantel, P., Η θρησκεία στις ελληνικές

πόλεις της κλασικής

εποχής, μτφ. Κ. Μπούρας, εκδ. Πατάκη, 2012 (α΄

εκδ. 2004) -

ΠΑΤΑΚΗΣ 978-960-161-108-2 600

33 ΕΛΠ21 Γράμματα Ι: Αρχαία

Ελληνική και

Βυζαντινή Φιλολογία

Lesky, A., Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής

Λογοτεχνίας, μτφ. Α.

Τσοπανάκης, Εκδόσεις Δέσποινα Κυριακίδη,

Θεσσαλονίκη 2014

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ

978-618-5105-13-6 600

34 ΕΛΠ22

Ελληνική Φιλοσοφία

και Επιστήμη: Από

την Αρχαιότητα έως τον 20ό Αιώνα

Vegetti, M., Ιστορία της

Αρχαίας Φιλοσοφίας, μτφ. Γ. Δημητρακόπουλος,

εκδ. Π. Τραυλός, Αθήνα

2000

ΤΡΑΥΛΟΣ 960-7990-25-0 550

35 ΕΛΠ30

Γράμματα ΙΙ:

Νεοελληνική Φιλολογία (19ος και

20ος αιώνας)

Πολίτης, Λ., Ιστορία της

Νεοελληνικής

Λογοτεχνίας, εκδ. ΜΙΕΤ, Αθήνα,

Αθήνα, 2013 (20η

ανατύπωση)

ΜΙΕΤ

ISBN-10: 960-250-

061-1 ISBN-13: 978-960-250-

412-3

400

16PROC003657658 2016-01-20

68

36 ΕΛΠ30

Γράμματα ΙΙ:

Νεοελληνική Φιλολογία (19ος και

20ος αιώνας)

Beaton, R., Εισαγωγή στη

Νεότερη Ελληνική Λογοτεχνία. Ποίηση και

Πεζογραφία, 1821-1992,

μτφρ. Ε. Ζουργού-Μ. Σπανάκη, εκδ. Νεφέλη,

Αθήνα 2010 (β' έκδοση)

ΝΕΦΕΛΗ 960-211-292-1 400

37 ΕΛΠ31 Αρχαίο Ελληνικό

Θέατρο

Dover, K.J., Η Κωμωδία του Αριστοφάνη, μτφ. Ι.Φ.

Κακριδής, εκδ. ΜΙΕΤ,

Αθήνα 2010 (8η ανατύπωση)

ΜΙΕΤ 978-960-250-204-4 600

38 ΕΛΠ40

Τέχνες ΙΙ: Επισκόπηση

Ελληνικής Μουσικής

και Χορού

Neubecker, J.A., Η

Μουσική στην Αρχαία

Ελλάδα, μτφ. Μ. Σιμωτά-Φιδετζή, εκδ. Οδυσσέας,

Αθήνα 1986

ΟΔΥΣΣΕΑΣ δεν έχει ISBN (είναι

παλιό) 250

39 ΕΛΠ40

Τέχνες ΙΙ:

Επισκόπηση Ελληνικής Μουσικής

και Χορού

Baud-Bovy, S. Δοκίμιο για το ελληνικό δημοτικό

τραγούδι,

Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα,

Ναύπλιο 2007 (5η

έκδοση) (συνοδεύεται από 2 CD)

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΙΔΡΥΜΑ

960-85159-4-7 250

40 ΕΛΠ 42 Αρχαιολογία στον

Ελληνικό Χώρο

Renfrew, C. & Bahn, P.,

Αρχαιολογία. Θεωρίες, Μεθοδολογία και

Πρακτικές Εφαρμογές,

Εκδ. Καρδαμίτσα, Αθήνα 2001

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΑ 960-534-113-3 390

41 ΕΠΟ 10 Γενική Ιστορία της

Ευρώπης

Blanning, T.W.C. (επιμ.),

Ιστορία της σύγχρονης

Ευρώπης, εκδ.Τουρίκη,

Αθήνα 2009

ΤΟΥΡΙΚΗΣ 978-960-6761-03-4 700

42 ΕΠΟ 11

Κοινωνική και

Οικονομική Ιστορία της Ευρώπης

Berend T.I., Οικονομική

Ιστορία του ευρωπαϊκού 20ού αιώνα. Τα

οικονομικά καθεστώτα

από το Laissez-Faire στην παγκοσμιοποίηση, επιμ.-

μτφρ. Θ.Α. Βασιλείου,

εκδ. Gutenberg - Γ. & Κ. Δαρδανός, Αθήνα 2009

GUTENBERG 978-960-01-1304-4 400

16PROC003657658 2016-01-20

69

43 ΕΠΟ 11

Κοινωνική και

Οικονομική Ιστορία της Ευρώπης

Polanyi K., Ο μεγάλος

μετασχηματισμός. Οι πολιτικές και κοινωνικές

απαρχές του καιρού μας,

(επιμ. Β. Τομανάς, μτφρ. Κ. Γαγανάκης), εκδ.

Νησίδες,

Σκόπελος/Θεσσαλονικη 2004 (β' έκδοση)

ΝΗΣΙΔΕΣ 960-8480-83-3 400

44 ΕΠΟ 12

Γενική Γεωγραφία,

Ανθρωπογεωγραφία

και Υλικός Πολιτισμός της

Ευρώπης

Λεοντίδου Λ.,

Αγεωγράφητος Χώρα: Ελληνικά Είδωλα στους

Επιστημολογικούς

Αναστοχασμούς της Ευρωπαϊκής Γεωγραφίας,

εκδ. Προπομπός, Αθήνα

2011 (αναθεωρημένη έκδοση)

ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ 978-960-7860-93-4 400

45 ΕΠΟ20 Η Ιστορία των Τεχνών

στην Ευρώπη

Machlis, J. & Forney, K.,

Η απόλαυση της μουσικής,

μτφ. Δ. Πυργιώτης, εκδ. Fagotto, Αθήνα 1996

(συνοδεύεται από mp3 με

μουσικά παραδείγματα)

FAGOTTO 960-7075-39-0 830

46 ΕΠΟ20 Η Ιστορία των Τεχνών

στην Ευρώπη

Gombrich, E.H., Το

Χρονικό της Τέχνης, μτφ.

Λ. Κάσδαγλη, εκδ. ΜΙΕΤ, 2011 (14η έκδοση)

ΜΙΕΤ 978-960-250-144-3 900

47 ΕΠΟ20 Η Ιστορία των Τεχνών

στην Ευρώπη

Χαραλαμπίδης, Α. Η

τέχνη του 20ού αιώνα: Η μεταπολεμική περίοδος,

εκδ. University Studio

Press, Θεσ/νίκη 2010 (14η έκδοση), τ. 3

UNIVERSITY

STUDIO PRESS 960-12-0481-4 830

48 ΕΠΟ30 Βυζαντινός και Δυτικός Κόσμος

Mango, C., Βυζάντιο. Η

Αυτοκρατορία της Νέας

Ρώμης, μτφ. Δ. Τσουγκαράκης, εκδ.

ΜΙΕΤ, Αθήνα 2013 (6η

ανατύπωση)

ΜΙΕΤ 978-960-250-003-3 240

16PROC003657658 2016-01-20

70

49 ΕΠΟ 30 Βυζαντινός και

Δυτικός Κόσμος

Nicol D.M., Βυζάντιο και

Βενετία. Μελέτη των διπλωματικών και

πολιτιστικών σχέσεων,

μτφρ. Χρ.-Αντ. Μουτσοπούλου, εκδ.

Παπαδήμα, Αθήνα 2010

(β' έκδοση)

ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ 960-206-478-8 220

50 ΕΠΟ 31

Οι Επιστήμες της

Φύσης και του Ανθρώπου στην

Ευρώπη

Lindberg, D.C., Οι

Απαρχές της Δυτικής

Επιστήμης, μτφ. Η. Μαρκολέφας, επιμ. Κ.

Ιεροδιακόνου, εκδ. ΕΜΠ,

Αθήνα 2003 (γ' έκδοση)

ΕΜΠ 960-254-520-8 650

51 ΕΠΟ 32

Θεσμοί Διαμορφωτές

του Ευρωπαϊκού

Πολιτισμού

Durkheim E., Η εξέλιξη της παιδαγωγικής σκέψης,

μτφρ. Ηλίας

Αθανασιάδης, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 2014

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

978-960-221-592-0 550

52 ΕΠΟ 33

Δημιουργία και

Εξέλιξη των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Χριστοδουλίδης, Θ., Από

την Ευρωπαϊκή Ιδέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Η

Ιστορική Διάσταση του

Ευρωπαϊκού Εγχειρήματος 1923-2004, εκδ. Ι.

Σιδέρης, Αθήνα 2010 (δ'

έκδοση)

Ι. ΣΙΔΕΡΗΣ 978-960-08-0226-9 350

53 ΕΠΟ41

Εξελίξεις στον

Ευρωπαϊκό Πολιτισμό κατά τον 20ό Αιώνα

Κονιόρδος Σ. (επιμ.),

Κοινωνική σκέψη και

νεωτερικότητα, εκδόσεις Gutenberg - Γ. & Κ.

Δαρδανός, Αθήνα 2010

GUTENBERG 978-960-01-1210-8 280

54 ΕΠΟ42 Ειδικά Θέματα Ευρωπαϊκού

Πολιτισμού

Weber, M., Η

Προτεσταντική Ηθική και

το Πνεύμα του

Καπιταλισμού (μτφρ. Μιχ.

Κυπραίου, επιμ. Β. Φίλιας), εκδ. Gutenberg,

4η ανατύπωση, Αθήνα

2006 (1η έκδοση 1989)

GUTENBERG 978-960-01-1348-8 280

55 ΕΠΟ42

Ειδικά Θέματα

Ευρωπαϊκού Πολιτισμού

Κονιόρδος Σ. (επιμ.),

Κοινωνικό κεφάλαιο.

Εμπιστοσύνη και κοινωνία των πολιτών, εκδόσεις

Παπαζήση, Αθήνα 2010

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΠΑΠΑΖΗΣΗ

ISBN 10: 960-02-2503-6

ISBN 13: 978-960-

02-2503-7

300

16PROC003657658 2016-01-20

71

56 ΕΠΟ43 Ευρωπαϊκές Πολιτικές Ιδεολογίες τον 20ό

Αιώνα

Heywood, A., Πολιτικές

Ιδεολογίες, επιμ. Ν. Μαραντζίδης, μτφρ. Χ.

Κουτρής, εκδ. Επίκεντρο,

Θεσ/νίκη 2007

ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ISBN-13: 978-960-

6647-62-8 150

57 ΕΠΟ43 Ευρωπαϊκές Πολιτικές Ιδεολογίες τον 20ό

Αιώνα

Kymlicka, W., Η Πολιτική

Φιλοσοφία της Εποχής

μας, μτφρ. Γρ. Μολύβας, εκδ. Πόλις, Αθήνα 2005

ΠΟΛΙΣ

ISBN 10: 960-435-

060-9 ISBN

13: 978-960-435-060-5

150

58 ΕΠΟ43 Ευρωπαϊκές Πολιτικές Ιδεολογίες τον 20ό

Αιώνα

David Held, Moντέλα

Δημοκρατίας, μτφρ.

Τζιαντζή Μ., Κέη Κατερίνα, Βογιατζής Γ.

επιμ. Βογιατζής

Γ.,Μανιάτης Γ. εκδ. Πολύτροπον 2007

ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ 978-960-8354-73-9 30

59 ΙΣΠ10

Εκμάθηση της

Ισπανικής Γλώσσας

επίπεδο Ι

Marcos de la Losa,

M.C.& Obra Rodríguez, M.R., Punto Final, Edelsa

Grupo Didascalia S.Α.,

2006 (συνοδεύεται από λυσάρι -36 σελ.-, CD,

DVD)

EDELSA GRUPO DIDASCALIA S.A.

βιβλίο: 978-84-

7711-181-8, λυσάρι:

978-84-7711-192-4 DVD: 978-84-7711-

438-3, CD: 978-84-

7711-280-8

30

60 ΙΣΠ11 Εκμάθηση της

Ισπανικής Γλώσσας

επίπεδο ΙΙ

Mi uel pez, L. & Sans

Baulenas, N., ¿A que no sabes…? Curso de

Perfeccionamiento de Español para extranjeros,

Edelsa Grupo Didascalia

S.A., Madrid, 2000 (συνοδεύεται από λυσάρι

-56 σελ.- και CD audio)

EDELSA GRUPO

DIDASCALIA S.A.

βιβλίο: 978-84-

85786-58-9 λυσάρι: 978-84-

7711-012-5 CD Audio: 978-84-

7711-546-5

30

61 ΙΣΠ12

Κατανόηση της

Γλώσσας και του

Πολιτισμού: Από τα

Λατινικά στη

Σύγχρονη Ισπανική Γλώσσα

Μπαμπινιώτης, Γ.,

Θεωρητική Γλωσσολογία.

Εισαγωγή στη Σύγχρονη Γλωσσολογία, Αθήνα

1998 (β' έκδοση)

ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ 960-91042-0-7 60

62 ΙΣΠ12

Κατανόηση της

Γλώσσας και του

Πολιτισμού: Από τα Λατινικά στη

Σύγχρονη Ισπανική

Γλώσσα

Μικρός, Γ., Η ποσοτική

ανάλυση της κοινωνιογλωσσολογικής

ποικιλίας. Θεωρητικές και

μεθοδολογικές προσεγγίσεις, Μεταίχμιο,

2009.

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 978-960-455-524-6 50

16PROC003657658 2016-01-20

72

63 ΙΣΠ20 Εκμάθηση της

Ισπανικής Γλώσσας

επίπεδο ΙΙΙ

Moreno, C. & Tuts, M.,

Curso de Perfeccionamiento (nivel

superior): libro del

alumno. Hablar, escribir y pensar en español,

SGEL, 2001 (συνοδεύεται

από λυσάρι, 136 σελίδες)

SGEL βιβλίο: 978-847-

143-460-9, λυσάρι:

978-847-143-478-4

130

64 ΙΣΠ21 Ιστορία της Ισπανίας

Lopez, J. & Larrea, D.,

Atlas historico de Espana

y Portugal, ed. Sintesis S.A., 1999

SINTESIS

ISBN 10: 847-738-

655-2 ISBN

13: 978-84-7738-655-1

130

65 ΙΣΠ21 Ιστορία της Ισπανίας Pérez, J., Historia de España. España: Ed.

Crítica, 1999 (2003)

CRITICA

ISBN 10: 848-432-

091X ISBN

13: 978-84-8432-091-3

120

66 ΙΣΠ22 Πολιτισμός της

Ισπανίας

Abrantes, R., Fernandez

Recio, A. & Manzarbeitia, S., Arte espanol para

extranjeros. Nerea, San

Sebastian 2006 (5η έκδοση)

NEREA 978-84-15042-33-4 130

67 ΙΣΠ30 Λογοτεχνία Ισπανίας Ι

Barroso, A. et al.,

Introduccion a la

literatura española a traves de los textos,

TOMOS I, ed. Istmo S.A., 2001 (ζ' έκδοση)

ISTMO S.A. 978-84-7090-098-3 150

68 ΙΣΠ30 Λογοτεχνία Ισπανίας Ι

Barroso, A. et al.,

Introduccion a la

literatura española a traves de los textos,

TOMOS II, ed. Istmo

S.A., 2006 (ζ' έκδοση)

ISTMO S.A. 978-84-7090-106-5 150

69 ΙΣΠ30 Λογοτεχνία Ισπανίας Ι

Lopez, J.G., Historia de la

Literatura Espanola, ed.

Vicens Vives S.A., 2009

VICENS VIVES S.A. 978-84-316-0597-1 100

70 ΙΣΠ31 Πολιτισμός της

Λατινικής Αμερικής

Fox, Art., Latinoamerica: Presente y pasado,

Prentice Hall Inc, 4th ed.,

2011

PRENTICE HALL /

ΡΕΑRSON

ISBN 10: 020-579-4262 ISBN

13: 978-020-579-

4263

130

16PROC003657658 2016-01-20

73

71 ΙΣΠ31 Πολιτισμός της

Λατινικής Αμερικής

Lucena Salmoral Manuel,

Atlas Histórico de Latinoamérica: Desde La

Prehistoria Hasta El Siglo

XXI, Sintesis, 2005

SINTESIS ISBN:

9788497562676 150

72 ΙΣΠ32 Ιστορία των Χωρών

της Λατινικής

Αμερικής

Malamud, C., Historia de

America, Alianza

Editorial, 2010 (β' έκδοση)

ALIANZA

EDITORIAL 978-84-206-6935-9 150

73 ΙΣΠ40 Λογοτεχνία Ισπανίας

ΙΙ

Joce Carlos Mainer, VOL.

6: MODERNISMO Y 98.

SUPLEMENTO (Historia Y Critica De La Literatura

Espanola), Editorial

Critica, 1989.

EDITORIAL CRITICA 978-84-7423-630-9 150

74 ΙΣΠ40 Λογοτεχνία Ισπανίας

ΙΙ

Barroso, A. et al.,

Introduccion a la

literatura española a traves de los textos,

TOMOS IV, ed. Istmo

S.A., 1995

ISTMO S.A. 978-84-7090-113-3 50

75 ΙΣΠ41 Λογοτεχνία Λατινικής

Αμερικής Ι

Bellini, G., Nueva

Historia de la Literatura

Hispanoamericana, ed.

Castalia S.A., 1997

CASTALIA S.A. 978-84-7039-757-8 40

76 ΙΣΠ41 Λογοτεχνία Λατινικής

Αμερικής Ι

Chang-Rodríguez, R. &

Filer, M.Ε., Voces de

Hispanoamérica. Antologia Literaria,

Heinle, Boston 2013 (4th

ed., international edition)

HEINLE (CENGAGE LEARNING)

ISBN 10: 1-133-

30940-2 ISBN 13:978-1-133-

30940-6

40

77 ΙΣΠ42 Λογοτεχνία Λατινικής

Αμερικής ΙΙ

Oviedo José Miguel,

Antología Crítica del

Cuento

Hispanoamericano del

Siglo XX (1920-1980): 1.

Fundadores e innovadores, 2. La grand

síntesis y después, Alianza

Editorial, Madrid 2002

ALIANZA EDITORIAL

τ. 1: 978-84-206-

7277-9

τ. 2: 978-84-206-7278-6

30

16PROC003657658 2016-01-20

74

78 ΚΦΕ51

Κίνηση, Δομική Συγκρότηση και

Βασικές

Αλληλεπιδράσεις της Ύλης

Feynman, R.P., Leighton,

R.B. & Sands, M., The Feynman Lectures on

Physics, Τhe new

Millenium Edition, Basic Books, 2011 TOMΟΣ Α

("Mainly Mechanics,

Radiation and Heat") ΤΟΜΟΣ B ("Mainly

Electromagnetism and

Matter") ΤΟΜΟΣ Γ ("Quantum

Mechanics")

BASIC BOOKS

τ. Α:

9780465024933

τ. Β: 9780465024940

τ. Γ:

9780465025015

90

79 ΚΦΕ60

Φυσικές Επιστήμες: Ιστορία,

Επιστημολογία και

Εκπαιδευτική Μεθοδολογία

Losee, J., A Historical Introduction to the

Philosophy of Science,

Oxford University Press, 4th rev. edition, 2001

OXFORD UNIVERSITY PRESS

978-0-19-870055-5 80

80 ΚΦΕ60

Φυσικές Επιστήμες:

Ιστορία, Επιστημολογία και

Εκπαιδευτική

Μεθοδολογία

Chalmers, A.F., Τι είναι

αυτό πού το λέμε

Επιστήμη; (επιμ. Αρ. Μπαλτάς, μτφρ. Γ.

Φουρτούνης),

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2011

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ

ISBN 10: 960-7309-67-7 ISBN 13:

978-960-7309-67-9

650

81 ΜΣΜ50 Βασικές Θεωρίες και

Μέθοδοι στα

Μαθηματικά

Brand, L., Μαθηματική

Ανάλυση (Advanced Calculus), εκδ. Ελληνική

Μαθηματική Εταιρεία,

1984

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

960-7341-12-0 140

82 ΜΣΜ50

Βασικές Θεωρίες και

Μέθοδοι στα Μαθηματικά

Strang, G., Γραμμική

Άλγεβρα και Εφαρμογές,

μτφρ. Π. Πάμφιλος, Πανεπιστημιακές

Εκδόσεις Κρήτης, 2011

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ 978-960-7309-70-9 110

83 ΜΣΜ50

Βασικές Θεωρίες και

Μέθοδοι στα

Μαθηματικά

Carothers, N.L., Real

Analysis, Cambridge University Press,

Cambridge 2000

CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS

ISBN-10: 0-521-

49756-6 ISBN-13: 978-052-

149-756-5

140

84 ΜΣΜ51

Ιστορική Εξέλιξη και

Διδακτική των

Μαθηματικών

Eves, H., Foundations and Fundamental

Concepts of Mathematics,

Dover Publications Inc., 1997 (3rd edition)

DOVER PUBLICATIONS

ISBN-10: 0-48-

669609-X ISBN-13: 978-048-

669-609-6

30

16PROC003657658 2016-01-20

75

85 ΜΣΜ51 Ιστορική Εξέλιξη και

Διδακτική των

Μαθηματικών

Shapiro, S., Thinking

about Mathematics: The Philosophy of

Mathematics,Oxford

University Press, 2000

OXFORD

UNIVERSITY PRESS 978-0-19-289306-2 10

86 ΜΣΜ51 Ιστορική Εξέλιξη και

Διδακτική των

Μαθηματικών

Davis, M. D., Η Φύση και

η Δύναμη των

Μαθηματικών, μτφ. Δ. Καραγιαννάκης, Μ.

Μαγειρόπουλος,

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2001

ΠΑΝ/ΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΚΡΗΤΗΣ 978-960-524-070-7 70

87 ΜΣΜ60

Μαθηματικά Πρότυπα

στις Φυσικές Επιστήμες

Δάσιος, Γ., Δέκα διαλέξεις

εφαρμοσμένων

μαθηματικών, Πανεπιστημιακές

Εκδόσεις Κρήτης, 2001

ΠΑΝ/ΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΚΡΗΤΗΣ

ISBN-10: 960-524-120-Χ

ISBN-13: 978-960-

524-120-9

90

88 ΜΣΜ60 Μαθηματικά Πρότυπα

στις Φυσικές

Επιστήμες

Δάσιος, Γ. & Κυριάκη, Κ., Μερικές Διαφορικές

Εξισώσεις, 1994

αυτοέκδοση ΙSBN-10:960-7306-740 ISBN-13: 978-

960-730-67-46

90

89 ΜΣΜ61

Υπολογιστικές

Μέθοδοι και

Λογισμικό στα Μαθηματικά

Τραχανάς, Στ.,

Mathematica και εφαρμογές,

Πανεπιστημιακές

Εκδόσεις Κρήτης, 2004

ΠΑΝ/ΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΚΡΗΤΗΣ

ISBN-10: 960-524-

141-2

ISBN-13: 978-960-524-141-4

60

90 ΜΣΜ61

Υπολογιστικές

Μέθοδοι και Λογισμικό στα

Μαθηματικά

Τραχανάς, Στ., Μερικές

Διαφορικές Εξισώσεις,

Σειρές Fourier και Προβλήματα Συνοριακών

Τιμών, Πανεπιστημιακές

Εκδόσεις Κρήτης, 2004

ΠΑΝ/ΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ

ISBN-10: 960-524-

090-4 ISBN-13: 978-960-

524-090-5

50

91 ΟΡΘ50 Η Ορθοδοξία ως

Κληρονομιά

Ζηζιούλας, Ι. (μητρ.

Περγάμου), Ελληνισμός

και χριστιανισμός: Η

συνάντηση των δύο

κόσμων, εκδ. Αποστολική

Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, Αθήνα 2003

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ

ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

978-960-315-500-3 140

92 ΠΛΣ60

Εξειδικεύσεις

Τεχνολογίας Λογισμικού

Βερύκιος, Β.,

Μαθήματα Βάσεων

Δεδομένων ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ

2014

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ 978-960-418-438-5 80

16PROC003657658 2016-01-20

76

93 ΠΛΣ60

Εξειδικεύσεις

Τεχνολογίας

Λογισμικού

Tan, P.-N., Steinbach, M.

& Kumar, V., Εισαγωγή στην εξόρυξη δεδομένων,

εκδ. Τζιόλα, Αθήνα 2010

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ 978-960-418-162-9 60

94 ΠΣΦ50

Προχωρημένες

Σπουδές στην Κλασική Φυσική

Goldstein, H., Poole, Ch.P. & Safko, J.L.,

Classical Mechanics:

Pearson New International Edition, 3d edition,

Pearson Education, 2013

(paperback, 3rd edition)

PEARSON

EDUCATION

978 129 202 655-8 50

95 ΠΣΦ51 Μαθηματικές

Μέθοδοι Φυσικής

Arfken, Weber & Harris, Mathematical Methods for

Physicists, 7th ed.,

Academic Press, 2012

ACADEMIC

PRESS/ELSEVIER 978-012-384-654-9 50

96 ΠΣΦ60 Προχωρημένες Σπουδές στην

Κβαντική Φυσική

Merzbacher, E., Quantum

Mechanics, 3rd ed., John

Wiley & Sons Ltd, 1998 (paperback)

JOHN WILEY &

SONS 978-0-471-88702-7 10

97 ΣΔΥ50

Βασικές Τεχνολογίες

Δικτύων και

Λογισμικού

Vijay Garg, Wireless

Communications &

Networking (The Morgan

Kaufmann Series in

Networking), Morgan

Kaufmann, 2007

MORGAN

KAUFMANN 978-0-12-373580-5 80

98 ΣΔΥ50 Βασικές Τεχνολογίες

Δικτύων και

Λογισμικού

Coulouris G., Dollimore J.

& Kindberg T. & Blair,

G., Distributed Systems: Concepts and Design,

Pearson Education, 2011

(5th ed., international edition)

PEARSON

EDUCATION LTD

ISBN-10:

0273760599

ISBN- 13: 9780273760597

80

99 ΣΔΥ50

Βασικές Τεχνολογίες

Δικτύων και

Λογισμικού

Krumm J. , Ubiquitous

Computing fundamentals,

Chapman & Hall/CRC

Press, 2010 (hardback).

CHAPMAN &

HALL/CRC PRESS

(TAYLOR &

FRANCIS)

978-1-420-093605 50

100 ΣΔΥ51

Συστήματα Διάχυτου

και Σφαιρικού

Υπολογισμού

Poslad St., Ubiquitous

Computing: Smart devices, environments and

interactions, Wiley, 2009

JOHN WILEY & SONS

978-0-470-03560-3 40

101 ΣΔΥ51

Συστήματα Διάχυτου

και Σφαιρικού Υπολογισμού

Minker W. et al. (eds), Advanced Intelligent

Environments, Springer,

2009

SPRINGER 978-0-387-76484-9 40

16PROC003657658 2016-01-20

77

102 ΣΔΥ60

Σχεδίαση και

Ανάλυση Συστημάτων

Υλικο-λογισμικού

Dix, A. et al., Human

Computer Interaction, Prentice Hall, 3rd edition,

2003

PRENTICE HALL / ΡΕΑRSON

ISBN-10: 0-13-

046109-1 ISBN-13: 978-0-13-

046109-4

40

103 ΣΔΥ60 Σχεδίαση και

Ανάλυση Συστημάτων

Υλικο-λογισμικού

Liu J. et al., Autonomy Oriented Computing.

From Problem Solving to

Complex Systems Modeling (Series:

Multiagent systems,

Artificial societies and simulated organizations),

Springer, 2010

SPINGER 978-1-4419-5480-0 20

104 ΣΔΥ60

Σχεδίαση και

Ανάλυση Συστημάτων

Υλικο-λογισμικού

Knudsen, J. & Li, S.,

Beginning J2ME: From Novice to Professional,

Apress, 3rd edition, 2005

APRESS (SPRINGER)

978-1-59059-479-7

20

105 ΣΜΑ50 Δυναμική Ανάλυση

Κατασκευών

Chopra, A.K., Δυναμική των Κατασκευών: Θεωρία

και εφαρμογές στη

σεισμική μηχανική, μτφρ. Η. Μάρκου, Χ. Μπούρας,

Κ. Βασιλόπουλος, εκδ.

Γκιούρδας Μ, Αθήνα 2008

ΓΚΙΟΥΡΔΑΣ Μ.

ΙSBN-10: 960-512-

541-2 ISBN-13: 978-960-512-

541-7

75

106 ΣΜΑ51 Τεχνική Σεισμολογία και Εδαφοδυναμική

Παπαζάχος, Β., Εισαγωγή

στη Σεισμολογία, εκδ. Ζήτη, Θεσσαλονίκη 1996

ΖΗΤΗ 960-431-235-9 90

107 ΣΦΠ 50 Ιστορία της Τέχνης και Ιστορία της

Επιστήμης του Φωτός

Ποταμιάνος, Ι., Το φως

στη βυζαντινή εκκλησία,

University Studio Press, 2000.

UNIVERSITY

STUDIO PRESS ( 960-12-0813-5 50

108 ΣΦΠ 50

Ιστορία της Τέχνης

και Ιστορία της

Επιστήμης του Φωτός

Ποταμιάνος, Ι.,

"Αντίληψη, Μορφή και

Φως",

Εκδόσεις Αντιύλη, Αθήνα

2013

ΙΑΚΩΒΟΣ

ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ -

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΤΙΥΛΗ

978-960-99032-3-3 60

109 ΣΦΠ 50 Ιστορία της Τέχνης και Ιστορία της

Επιστήμης του Φωτός

Ποταμιάνος, Ι., Τέχνη και Φως:

Ζωγραφική, Γλυπτική,

Θέατρο, Αρχιτεκτονική, Εκδόσεις Αντιύλη, Αθήνα

2013

ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ -

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΤΙΥΛΗ

978-960-99032-4-0 30

16PROC003657658 2016-01-20

78

110 ΣΦΠ 50

Ιστορία της Τέχνης

και Ιστορία της

Επιστήμης του Φωτός

Itten, J., Σύνθεση και

μορφή - Το βασικό μάθημα στο Bauhaus και

αργότερα, μτφρ. Ι.

Ποταμιάνος, Γ. Βρυώνη, εκδ. Αντιύλη, 2011 (α΄

έκδοση), Ραφήνα

ΙΑΚΩΒΟΣ

ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ -

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΤΙΥΛΗ

978-960-99032-0-2 50

111 ΣΦΠ51 Γενικές Αρχές

Φωτισμού

Casati, R., Η ανακάλυψη της σκιάς, μτφρ. Ν.

Κούρκουλος, Εκδόσεις

του Εικοστού Πρώτου, Αθήνα 2004.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ

ΕΙΚΟΣΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ

ISBN-10: 960-8219-

30-2

ISBN-13: 978-960-

8219-30-4

65

112 ΣΦΠ51 Γενικές Αρχές

Φωτισμού

Tregenza P. & Wilson M.,

Daylighting. Architecture

and Lighting Design, Routledge, 2011 (1st

edition, paperback)

ROUTLEDGE

(TAYLOR & FRANCIS)

978-0-419-25700-4 140

113 ΣΦΠ60

Τεχνολογία Φωτισμού

και Σύνδεση με την

Παραγωγή

Τοπαλής, Φρ., Οικονόμου, Λ. &

Κουρτέση, Στ.,

Φωτοτεχνία, εκδ. Τζιόλα, β έκδοση, Αθήνα 2014

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ

978-960-418-422-4 80

114 ΤΡΑ 50 Τραπεζικό

Περιβάλλον

Κορλίρας, Π.,

Νομισματική Θεωρία και

Πολιτική, εκδ. Μπένου, Αθήνα 2006

ΜΠΕΝΟΥ ΕΥΓ. ΙSBN-10: 960-359-

074-6 ISBN-13:

978-960-359-074-3

450

115 ΤΡΑ 50 Τραπεζικό

Περιβάλλον

Γκόρτσος, Χρ. & Ρόκας,

Ν., Στοιχεία Τραπεζικού Δικαίου, Νομική

Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2012

(β' έκδοση)

ΝΟΜΙΚΗ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 978-960-272-936-6 450

116 ΤΡΑ60 Μέσα Τραπεζικής

Εργασίας

Βασιλείου, Δ. &

Ηρειώτης, Ν., Αρχές

Χρηματοοικονομικής

Λογιστικής, εκδ. Rosili,

Αθήνα 2013 (Β' έκδοση)

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ROSI I 978-960-774-533-0 470

117 ΦΥΕ34 Κλασική Φυσική ΙΙ

Alonso, Μ. & Finn Ε.J.,

Θεμελιώδης Πανεπιστημιακή Φυσική.

Πεδία και Κύματα (Μέρος

ΙΙΙ: Κύματα), μτφ. Τ. Φίλιππας & Λ.Κ.

Ρεσβάνης,1979

Καθ. Τ. Φίλιππας: &

διακίνηση παλιού τόμου - εκδ 1979

ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

0-201-00229-9 80

16PROC003657658 2016-01-20

79

118 ΦΥΕ34 Κλασική Φυσική ΙΙ

Serway, R.A., Moses,

C.J., Moyer, C.A., Σύγχρονη Φυσική,

Πανεπιστημιακές

Εκδόσεις Κρήτης, 2011

ΠΑΝ/ΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΚΡΗΤΗΣ 978-960-524-059-2 70

119 ΦΥΕ40 Κβαντική Φυσική

Τραχανάς, Στ.,

Κβαντομηχανική Ι:

Θεμελιώδεις αρχές, Απλά συστήματα, Δομή της ύλης,

Πανεπιστημιακές

Εκδόσεις Κρήτης 2011

ΠΑΝ/ΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ

978-960-524-206-0 50

Υπογραφή και Σφραγίδα Εταιρείας

……………………………………….

16PROC003657658 2016-01-20

80

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στην Πάτρα την ………… οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, αφ’ ενός μεν το Νομικό Πρόσωπο

Δημοσίου Δικαίου που εδρεύει στην Πάτρα (Πάροδος Αριστοτέλους 18), με την επωνυμία

«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ», που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο

της Διοικούσας Επιτροπής ……………………….και αφ’ ετέρου ο/η………… ….. με το

παρόν συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα κάτωθι:

Ι.- Στο Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με κριτήριο τη Χαμηλότερη Τιμή, που

προκηρύχθηκε από το αφ’ ενός συμβαλλόμενο και διεξήχθη στην Πάτρα στις 15/03/2016

σχετικά με την προμήθεια βιβλίων (readers) που διανέμονται στους φοιτητές του Ελληνικού

Ανοικτού Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 02/2016 διακήρυξη, σε συνδυασμό με

την υπ’ αριθμ. ………….απόφαση της Δ.Ε. του Ε.Α.Π., με την οποία εγκρίθηκε η κατακύρωση

των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού, ανακηρύχθηκε μειοδότης ο/η αφ’ ετέρου

συμβαλλόμενος/η ………………..ο/η οποία κατέθεσε την από ………….προσφορά τ…

συνοδευόμενη από το σύνολο των δικαιολογητικών εγγράφων, που απαιτούνταν από την

διακήρυξη.-

Ήδη το αφ΄ ενός συμβαλλόμενο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ» (ΕΑΠ) το

οποίο χάριν συντομίας στο παρόν θα αποκαλείται «Αναθέτων», με το παρόν αναθέτουν στ…

αφ’ ετέρου συμβαλλόμεν…, που στο παρόν χάριν συντομίας θα αποκαλείται «Ανάδοχος», την

εκτέλεση του πιο κάτω έργου με τους ακόλουθους ειδικότερους όρους και συμφωνίες:

Ο/H Ανάδοχος δηλώνει ότι έλαβε γνώση των όρων της ως άνω διακήρυξης, η οποία

αποτελείται από συγγραφή υποχρεώσεων, τεχνική έκθεση και ενδεικτικό προϋπολογισμό, τα

οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης, τους όρους της δε αποδέχεται

ρητά και ανεπιφύλακτα και θεωρεί αυτούς έγκυρους, ισχυρούς, απρόσβλητους και

υποχρεωτικούς.-

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια, όπως ειδικότερα περιγράφονται κατά

ποσότητα, είδος και επί μέρους προδιαγραφές και ιδιότητες, στην υπ’ αριθμ. 02/2016

Διακήρυξη και τα Παραρτήματα αυτής και το Παράρτημα της παρούσας σύμβασης.

16PROC003657658 2016-01-20

81

2. ΧΡΟΝΟΣ - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

2.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα είδη και να εκτελέσει το έργο εντός των

προθεσμιών που προβλέπονται στην Διακήρυξη με αριθμ. 02/2016 και ειδικότερα στους όρους

του άρθρου 19 της διακήρυξης, ήτοι εντός τριών (3) μηνών, τυχόν παράταση δε της πιο πάνω

προθεσμίας θα αποδεικνύεται με έγγραφη συμφωνία αμφοτέρων των συμβαλλομένων μερών.

2.2. Σε περίπτωση που παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και το έργο δεν

εκτελεστεί ή παραδοθεί σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους με υπαιτιότητα του Αναδόχου,

τότε αυτός υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης

ποσοστό 2‰ επί του συμβατικού τιμήματος των προς προμήθεια ειδών, που καθυστερούν.

2.3. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα ενός μηνός από τις συμφωνηθείσες ημερομηνίες

παράδοσης, τότε ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

2.4. Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζεται η κείμενη νομοθεσία.

2.5. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος

αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα του Αναθέτοντα.

2.6. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, όταν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις

συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύμβασης.

3. ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

3.1. Η προμήθεια των ειδών θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της παραπάνω Διακήρυξης, κατά

τον χρόνο δε της παράδοσης θα φέρουν το σύνολον των συμφωνημένων ιδιοτήτων και δεν θα

έχουν οιασδήποτε μορφής ελαττώματα, επουσιώδη ή μη φανερά ή κεκρυμμένα, θα είναι δε

κατάλληλα για το σκοπό που προορίζονται. Η Επιτροπή παραλαβής έχει το δικαίωμα να

απορρίπτει όσα κριθούν από αυτήν ακατάλληλα και ότι δεν πληρούν τις πιο πάνω

προδιαγραφές και ιδιότητες, δηλαδή όσα είναι φθαρμένα, κακέκτυπα ή παρουσιάζουν κάθε

μορφής ελαττώματα έστω και επουσιώδη, όπως μη πλήρης στοίχιση των εξώφυλλων με τα

εσώφυλλα, μερική ή ολική αποκόλληση των σελίδων κ.λπ.-

3.2. Στην περίπτωση αυτή ο «ανάδοχος» είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει αυτά με άλλα

ισάριθμα που θα πληρούν τις προδιαγραφές και θα έχουν τις επί μέρους ιδιότητες και όρους του

τεχνικού παραρτήματος της διακήρυξης και της μελέτης, ως και της παρούσας σύμβασης σε

προθεσμία που θα καθορισθεί και θα της γνωστοποιηθεί από την επιτροπή. Τα εν γένει έξοδα

αποστολής και αντικατάστασης βαρύνουν στο σύνολό τους τον ανάδοχο.-

Αν η αντικατάσταση δεν πραγματοποιηθεί στην ορισθείσα ως άνω προθεσμία ή η εν γένει

παράδοση δεν γίνει εντός των προβλεπομένων από τη διακήρυξη και από το παρόν προθεσμιών

τότε ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος η δε εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει αυτοδίκαια

υπέρ του Ε.Α.Π, ενώ συγχρόνως αυτό διατηρεί το δικαίωμα να αξιώσει την αποκατάσταση

κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας που θα υποστεί από την παρούσα αιτία και ιδία από την μη

έγκαιρη και εμπρόθεσμη εκτέλεση της προμήθειας - παραγγελίας.-

16PROC003657658 2016-01-20

82

3.3. Η πιο πάνω ρήτρα θεωρείται δίκαιη, εύλογη και ανάλογη για συμβάσεις και έργα τέτοιας

μορφής και έκτασης σε κάθε δε περίπτωση ο ανάδοχος παραιτείται ρητά και αμετάκλητα από

κάθε δικαίωμά του, γεγενημένο ή μη να προσβάλει αυτή ως υπέρογκη, υπέρμετρη και

δυσανάλογη.

3.4. Η μεταφορά και παράδοση των υπό προμήθεια ειδών στους χώρους που θα υποδειχθούν

από το Ε.Α.Π. πραγματοποιούνται με κίνδυνο και δαπάνη του αναδόχου σύμφωνα με τις

ειδικότερες υποδείξεις του.

Ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο τυχόν μερικής ή ολικής καταστροφής, βλάβης ή απώλειας των

πιο πάνω ειδών μέχρι και την οριστική παράδοσή τους στους χώρους του Ε.Α.Π.

Ο ανάδοχος βαρύνεται με τις δαπάνες ασφάλισης των υπό προμήθεια ειδών κατά παντός

κινδύνου κατά την μεταφορά τους και μέχρι την παράδοσή τους στις εγκαταστάσεις του ΕΑΠ.-

4. ΤΙΜΗΜΑ

4.1. Το συνολικό οριστικό τίμημα για την προμήθεια των ειδών και την εκτέλεση των εργασιών

ορίστηκε συνολικά στο ποσό των ……………….. ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.

Στο παραπάνω τίμημα μνημονεύεται ότι περιλαμβάνεται, όλως ενδεικτικώς, οποιοδήποτε

κόστος εκτελωνισμού, μεταφοράς, δασμών, φόρων, ασφαλειών, και ιδία η πλήρης ασφάλεια

όλων των προς προμήθεια ειδών κατά παντός κινδύνου κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του

και μέχρι την οριστική παραλαβή του από τον Αναθέτοντα κλπ.-

4.2. Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία

διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.

Οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο θα ακολουθήσουν τη χρηματοδότηση του Τακτικού

Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου (Αρ. Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης ……………….,

Α/Α ……….. καταχώρησης στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας

μας).

Η πληρωμή της αξίας του προσφερόμενου έργου θα γίνει με τακτικά χρηματικά εντάλματα, τα

οποία θα εκδίδονται στο όνομα του αναδόχου με την προσκόμιση των νομίμων

δικαιολογητικών, που θα προβλέπονται από τις ισχύουσες κατά τον χρόνο της πληρωμής

διατάξεις ( όπως τιμολόγιο, ασφαλιστική ενημερότητα, δελτίο φορολογικής ενημερότητας και

συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σε περίπτωση μη εμφάνισης του δικαιούχου κ.λ.π.) και

ανάλογα με την πρόοδο υλοποίησης του έργου.

Ο Ανάδοχος εκτός από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος για την παροχή υπηρεσιών και

για την προμήθεια ειδών επιβαρύνεται με τις παρακάτω κρατήσεις υπέρ νομικών προσώπων ή

άλλων οργανισμών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις:

-Κράτηση 0,10% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ επί του καθαρού ποσού χωρίς ΦΠΑ (για συμβάσεις άνω

των 2.500,00 ευρώ)

-Χαρτόσημο ΕΑΑΔΗΣΥ 3% επί του ΕΑΑΔΗΣΥ

16PROC003657658 2016-01-20

83

-ΟΓΑ Χαρτοσήμου ΕΑΑΔΗΣΥ 20% επί του χαρτοσήμου

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το ΕΑΠ.

Όλα τα έξοδα μεταξύ των οποίων και τα έξοδα αλληλογραφίας, προμήθεια Τραπεζών κτλ.

βαρύνουν τον Ανάδοχο και δεν θα λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό και κοστολόγηση

της αξίας των προσφερομένων υπηρεσιών.

Ο Αναθέτων δε θα δέχεται και δεν θα εξοφλεί τιμολόγια και εν γένει παραστατικά έγγραφα που

δεν θα είναι σύμφωνα με τους παραπάνω όρους.

Ο Ανάδοχος βαρύνεται με την αξία των τυχών τελών χαρτοσήμανσης της παρούσας σύμβασης.

4.3. Συμφωνείται και ο Ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι δεν δικαιούται αύξησης ή αναπροσαρμογής

για το συνολικά συμφωνηθέν συνολικό τίμημα, αλλά και για τις τιμές των επί μέρους ειδών

πέραν, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στην από …………. κατατεθείσα οικονομική

προσφορά του, λόγω ανατίμησης των υπό προμήθεια ειδών για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, και

εκ λόγων ανωτέρας βίας εισέτι, και ιδία είτε λόγω έλλειψης ή δυσχέρειας ως προς την

προμήθειά τους, είτε λόγω απρόβλεπτης μεταβολής των οικονομικών συνθηκών και

πραγματικών περιστατικών στα οποία οι συμβαλλόμενοι στήριξαν την παρούσα σύμβαση και

ιδία για την περίπτωση εκείνη κατά την οποία η εκτέλεση αυτής γίνεται υπέρμετρα δυσχερής

για αυτόν (τον Ανάδοχο), άλλως και σε κάθε περίπτωση παραιτείται ρητά και αμετάκλητα από

κάθε τοιαύτη.

5. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των

υλικών, με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να

είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την

απόφαση αυτή. Σε περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού

χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του

1/4 του συνολικού συμβατικού χρόνου ή του 1/2 αυτού, όταν ο συμβατικός χρόνος δεν είναι

μεγαλύτερος των 30 ημερών, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε

κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Εάν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που

απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός

χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. Με την απόφαση

αυτή καθορίζεται προθεσμία 20 ημερών από την κοινοποίησή της για την παραλαβή των

απορριφθέντων υλικών. Εάν η παραλαβή γίνει μετά την παρέλευση των 5 πρώτων ημερών,

επιβάλλεται πρόστιμο στον προμηθευτή 10% επί της αντίστοιχης συμβατικής αξίας. Σε

16PROC003657658 2016-01-20

84

περίπτωση τμηματικών παραδόσεων, τα απορριφθέντα υλικά δεν επιστρέφονται πριν την

ολοκλήρωση παράδοσης των υλικών και των υπολοίπων τμηματικών παραδόσεων.

Επίσης, σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρύχθηκε έκπτωτος και του χορηγήθηκε δικαίωμα

αντικατάστασης, τα απορριφθέντα υλικά δεν επιστρέφονται πριν την παραλαβή των νέων

υλικών ή τη λήξη της προθεσμίας για την παράδοσή τους. Το παραπάνω πρόστιμο του 10%

επιβάλλεται και στην περίπτωση αυτή. Μετά την παρέλευση του εικοσαημέρου και εφόσον δεν

παραληφθούν τα υλικά, πέραν του προστίμου, τα υλικά εκποιούνται ή καταστρέφονται κατά

την κρίση του φορέα σύμφωνα με τα ισχύοντα.

Η επιστροφή των υλικών, που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με

την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής

υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε 20

ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή

μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που θα υποβληθεί απαραίτητα πέντε

(5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την εκπνοή της, με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ή του

αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε

ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Εάν παρέλθει η

προθεσμία αυτή και η παράταση που τυχόν χορηγηθεί και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την

απορριφθείσα ποσότητα, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση

της ποσότητας αυτής, κατά τα ισχύοντα.

Με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του

αρμοδίου οργάνου, δύναται να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που

απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ο προμηθευτής να

καταθέσει χρηματική εγγύηση, που να καλύπτει την τυχόν καταβληθείσα αξία της ποσότητας

που απορρίφθηκε.

6. ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΒΙΒΛΙΑ – ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Βιβλία που είναι φθαρμένα, κακέκτυπα, ή παρουσιάζουν κάθε μορφής ελαττώματα έστω και

επουσιώδη (όπως μη πλήρης στοίχιση των εξώφυλλων με τα εσώφυλλα, μερική ή ολική

αποκόλληση των σελίδων), ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μετά την διαπίστωση των

ελαττωμάτων να τα αντικαθιστά αμέσως με ισάριθμα, τα εν γένει δε έξοδα αποστολής και

αντικατάστασης βαρύνουν στο σύνολό τους αποκλειστικά τον προμηθευτή.

Το Ε.Α.Π. σε κάθε περίπτωση έχει την διακριτική ευχέρεια, και κατά την κρίση του κάθε φορά,

να συστήνει ειδική επιτροπή, η οποία θα προβαίνει σε ποιοτικό έλεγχο του παραδιδόμενου

16PROC003657658 2016-01-20

85

υλικού, η κάθε είδους δε κρίση της θα είναι δεσμευτική για τον ανάδοχο, ο οποίος και θα

υποχρεούται να συμμορφωθεί με αυτή.

Για υλικό που παραδίδεται αδικαιολογήτως εκπρόθεσμα ή δεν παραδίδεται καθόλου η Δ.Ε. του

ΕΑΠ έχει το δικαίωμα μετά από πρόταση της Επιτροπής Διαγωνισμού να αποκηρύξει έκπτωτο

τον προμηθευτή με συνέπεια είτε τον αποκλεισμό του από διαγωνισμούς του Δημοσίου, είτε

την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, είτε και τις δύο μαζί συνέπειες.

7. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Η παράδοση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τον σχεδιασμό εργασιών και το χρονοδιάγραμμα

που περιλαμβάνεται στην προσφορά του Αναδόχου καθώς και το άρθρο 2 της παρούσας

σύμβασης , και θα αποτελέσει, ως έχει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης που θα

υπογραφεί. Για την καθυστέρηση οποιουδήποτε από τα προβλεπόμενα στις προθεσμίες του

διαγωνισμού παραδοτέα, το ΕΑΠ θα έχει δικαίωμα να επιβάλλει ποινές στον Ανάδοχο, όπως

αναφέρεται παρακάτω.

Αν, για λόγους που οφείλονται στον Ανάδοχο, παρέλθει η αρχικά συμφωνημένη ημερομηνία

παράδοσης καθ’ ενός από τα προβλεπόμενα στις προδιαγραφές του διαγωνισμού παραδοτέα ή

άλλη εγκεκριμένη από το ΕΑΠ τροποποίηση της ημερομηνίας παράδοσης αυτών, που πιθανόν

ζητήσει ο Ανάδοχος με έγγραφη αίτησή του κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, και το

περιεχόμενο του παραδοτέου δεν παραδοθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, τότε το

ΕΑΠ έχει δικαίωμα να υποχρεώσει τον Ανάδοχο να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε

ημέρα καθυστέρησης ποσό ίσο με ποσοστό 2‰ επί του συμβατικού τιμήματος του παραδοτέου

που καθυστερεί, με ανώτατο όριο το 10% επί του συμβατικού τιμήματος αυτού.

Αν ο Ανάδοχος δεν παραδώσει το πλήρες (κατά την γνώμη της επιτροπής παραλαβής)

περιεχόμενο ενός από τα προβλεπόμενα στις προδιαγραφές του διαγωνισμού παραδοτέου, μέσα

σε προθεσμία ενός μηνός από την συμφωνηθείσα ημερομηνία παράδοσης ή άλλης

εγκεκριμένης από το ΕΑΠ τροποποίησής της, το ΕΑΠ έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη

σύμβαση και να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο.

Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου επέρχονται οι ακόλουθες συνέπειες:

Καταπίπτει αυτομάτως υπέρ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου η Εγγυητική Επιστολή

Καλής Εκτέλεσης λόγω συμφωνημένης ποινικής ρήτρας.

16PROC003657658 2016-01-20

86

Εισπράττεται εντόκως κάθε ποσό που έχει λάβει ο Ανάδοχος είτε με επιστροφή του ποσού από

τον ίδιο.

Το ΕΑΠ έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε

αποζημίωση, αν αυτός δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του

υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύμβασης.

Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, το ΕΑΠ δικαιούται κατά την κρίση του να κρατήσει

μέρος ή το σύνολο του έργου που έχει παραχθεί, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό

τίμημα.

8. ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει το σύνολο ή μέρος των υποχρεώσεών

του που θα απορρέουν από τη σύμβαση χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.

Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι

της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της

Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να εγκρίνει αίτημα του Αναδόχου για μεταβίβαση ή εκχώρηση,

μόνο στην περίπτωση που εκείνος που τον υποκαθιστά ανταποκρίνεται στα κριτήρια επιλογής

που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης. Σε περίπτωση υποκατάστασης ο Ανάδοχος δεν

απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του σχετικά με το τμήμα της Σύμβασης που έχει ήδη

εκτελεσθεί ή το τμήμα που δεν εκχωρήθηκε, ενώ για το τμήμα που θα εκχωρηθεί στον τρίτο

(υπεργολάβο) θα ευθύνεται ως δικονομικός εγγυητής.

9. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του έργου, επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει μόνον

υπεργολάβους που έχει προσδιορίσει στην προσφορά του, για το κατά περίπτωση αναφερόμενο

στην προσφορά του τμήμα του έργου.

Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συμβατική σχέση με την Αναθέτουσα Αρχή.

Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις, παραλείψεις και αμέλειες των υπεργολάβων και των

εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις, παραλείψεις ή αμέλειες

του ιδίου, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του.

16PROC003657658 2016-01-20

87

Ο Ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο σε περίπτωση διακοπής της

συνεργασίας του με αυτόν ή να χρησιμοποιήσει και άλλον υπεργολάβο, μόνο εφ’ όσον ο νέος

υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση

της Σύμβασης.

Προκειμένου να συνάψει νέα υπεργολαβία, ο Ανάδοχος απαιτείται να έχει τη γραπτή άδεια της

Αναθέτουσας Αρχής. Τα τμήματα τα οποία καλύπτει η υπεργολαβία, καθώς και η ταυτότητα

του υπεργολάβου κοινοποιούνται στην Αναθέτουσα Αρχή, μαζί με έγγραφη τεκμηρίωση του

Αναδόχου από την οποία πρέπει να προκύπτει ότι ο υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα

αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης.

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση υπεργολάβου

ή φυσικού προσώπου εμπλεκομένου στην εκτέλεση του Έργου που, κατά την βάσιμη και

αιτιολογημένη κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις εν γένει απαιτήσεις του έργου ή δεν

συμμορφώνεται με τις υποδείξεις τις, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να

ανταποκριθεί στην απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής, και εντός τακτής προθεσμίας να εξεύρει

αντικαταστάτη, άλλως μετά την πάροδό της θα υποχρεούται ο ίδιος στην εκτέλεση του

αντίστοιχου έργου.

Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του έργου φέρει αποκλειστικά ο

Ανάδοχος.

10. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο πυρκαϊάς ή καταστροφής των προϊόντων ως και για κάθε ζημία,

βλάβη, κλοπή, μερική ή ολική απώλεια των προϊόντων που θα παραδοθούν στην Αναθέτουσα

Αρχή σε εκτέλεση της Σύμβασης Προμήθειας, μέχρι την ημερομηνία οριστικής παραλαβής

τους, υποχρεούμενος σε περίπτωση ζημιάς, φθοράς ή απώλειας σε πλήρη αποκατάσταση /

αντικατάστασή τους.

Μετά την Οριστική Παραλαβή ο κίνδυνος μεταβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας για

την αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων,

πραγμάτων ή εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για

την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά ή επ’

ευκαιρία της εκτέλεσης του Έργου από τον Ανάδοχο ή τους υπεργολάβους του εφ’ όσον

οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών ή σε ελάττωμα του εξοπλισμού.

16PROC003657658 2016-01-20

88

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους

αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και μεριμνά

όπως οι υπεργολάβοι του πράξουν το ίδιο.

Η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και ασφάλεια του

προσωπικού του Αναδόχου και των Υπεργολάβων του, ιδίως δε ενημερώνει εγγράφως τον

Ανάδοχο σχετικά με τις ιδιαιτερότητες των χώρων όπου εκτελείται το έργο.

11. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν

αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την

υλοποίηση του έργου, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων

λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του,

οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε

περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή

δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των

εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον.

Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το έργο χωρίς την

προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες

ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την

Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Επιτροπή Παραλαβής και όλα τα εξουσιοδοτημένα

από την Αναθέτουσα Αρχή πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο

στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη

διάρκεια και με την ευκαιρία της εκτέλεσης του έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά

ζητήματα ή μεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας του Έργου ή του Αναδόχου.

12. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους

υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας

βίας.

16PROC003657658 2016-01-20

89

Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε

γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και

επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός

αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα

απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι

(20) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο

άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος.

13. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Η Σύμβαση τροποποιείται όταν συμφωνήσουν, εγγράφως, προς τούτο, τα δύο συμβαλλόμενα

μέρη. Σε περίπτωση τροποποίησης της αρχικής σύμβασης τα παραδοτέα θα έχουν τις αυτές

ιδιότητες, θα ισχύσουν οι αρχικές τιμές της προσφοράς και γενικά για την παράδοσή τους θα

ισχύσουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της αρχικής σύμβασης, πλην του χρόνου παράδοσης, ενώ

σε κάθε περίπτωση με την τροποποίηση της σύμβασης δεν θα απομειούται ή αλλοιώνεται το

αρχικό παραδοτέο, και σε κάθε περίπτωση η τροποποίηση της σύμβασης θα εξασφαλίζει την

εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τις προδιαγραφές της προκήρυξης.-

14. ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Α.-Κήρυξη αναδόχου εκπτώτου

1.- Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να υπογράψει

την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση

που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του

αρμοδίου Υπουργού ή του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

2.- Με την ίδια διαδικασία, ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση

και από κάθε δικαίωμα του που απορρέει απ` αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή

αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό

χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που τυχόν του ήθελε δοθεί.

3. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση

όταν:

16PROC003657658 2016-01-20

90

α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή

αντικαταστάθηκε με ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής.

β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

4. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση,

επιβάλλονται, με απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς

παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

α. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της

σύμβασης, κατά περίπτωση.

β. Προμήθεια του υλικού σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου είτε από τους υπόλοιπους

προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό ή είχαν κληθεί για διαπραγμάτευση, είτε

με διενέργεια διαγωνισμού. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή τυχόν

διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή. Ο

καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα

προμήθεια του υλικού, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός

του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρμοδίου

οργάνου και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

γ. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των προμηθειών

των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2286/1995 σύμφωνα με τις κείμενες

διατάξεις.

δ. Καταλογισμός στον ανάδοχο ποσού ίσου με το 10% της αξίας των υλικών, για τα

οποία κηρύχθηκε έκπτωτος, όταν του δόθηκε το δικαίωμα να παραδώσει τα υλικά μέχρι την

προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή

όχι χρήση του δικαιώματος αυτού. Στην περίπτωση αυτή, έχουν εφαρμογή και τα αναφερόμενα

στην παρ. 2 του άρθρου 32 του Π.Δ. 118/2007.

ε. Είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη

σύμβαση ανάδοχο, είτε από ποσόν που τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε με κατάθεση του ποσού

από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων

γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον προμηθευτή μέχρι την

ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά

ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της

επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.

16PROC003657658 2016-01-20

91

5. Σε περίπτωση που η προμήθεια υλικού σε βάρος εκπτώτου αναδόχου γίνεται με τροποποίηση

όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις

οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος

του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών

όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό.

Β.- Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις

ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, παρά τις

προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής,

β) Ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια

της Αναθέτουσας Αρχής,

γ) Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή

ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του,

στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων,

δ) Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την

άσκηση του επαγγέλματός του.

Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ

μέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται,

κατ’ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό

δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα

αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας,

εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την

παράβαση θεραπευθείσα.

Μετά την καταγγελία της Σύμβασης της Αναθέτουσας Αρχής και την λύση αυτής ο Ανάδοχος

υποχρεούται, μετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής:

α) Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή

εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για

την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων.

β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο,

εργασία ή προϊόν (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα

16PROC003657658 2016-01-20

92

πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη) και να μεριμνήσει όπως οι

Υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο.

γ) Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισμό, υλικά ή άλλα αγαθά που

αφορούν άμεσα ή έμμεσα το Έργο και ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώμενος ότι οι

Υπεργολάβοι και συνεργάτες του θα πράξουν το ίδιο.

Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει

την αξία του παρασχεθέντος μέρους του Έργου, καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου

κατά την ημερομηνία καταγγελίας.

Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με

την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι

εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν.

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζημίωση για

κάθε θετική ή αποθετική ζημία που υπέστη μέχρι του ανώτατου ποσού του Συμβατικού

Τιμήματος, που αντιστοιχεί στην αξία του τμήματος του Έργου που δεν μπορεί, λόγω

πλημμελούς εκτέλεσης της Σύμβασης, να χρησιμοποιηθεί για τον προοριζόμενο σκοπό.

15. ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ

15.1. Ο Ανάδοχος συνομολογεί ότι όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης, και ιδία οι

οικονομικοί είναι σύμφωνοι με τον συγκεκριμένο προϋπολογισμό του ανατιθέμενου έργου και

επομένως παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά της που απορρέει τόσο από

τις ισχύουσες ειδικές διατάξεις, όσο και από τα άρθρα 200, 281, 388, 696 και 697 του Αστικού

Κώδικα.-

15.2. Ο Ανάδοχος για την καλή εκτέλεση των όρων και συμφωνιών του παρόντος κατέθεσε την

με αριθμό ……… εγγυητική επιστολή της ………………………συνολικού ποσού …………

ευρώ.

15.3. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης είναι τρεις (3) μήνες.

15.4. Οι περιπτώσεις που δεν ρυθμίζονται ή δεν προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση θα

ρυθμίζονται από τις ειδικές σχετικές διατάξεις περί κρατικών προμηθειών, ως και από κάθε

άλλη συναφή διάταξη και από τα Π.Δ. 60/2007 και Π.Δ. 118/2007.

15.5. Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι παραιτείται από το δικαίωμα να προσβάλει ή να αμφισβητήσει

το κύρος και το περιεχόμενο της παρούσας σύμβασης για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, τυπικό

ή ουσιαστικό, άλλως και σε κάθε περίπτωση παραιτείται ρητά και αμετάκλητα από κάθε

σχετική αξίωσή του από την παρούσα αιτία.-

16PROC003657658 2016-01-20

93

15.6. Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης, ως και οι

ειδικότεροι όροι της διακήρυξης και των παραρτημάτων αυτής, αλλά και η προσφορά του

Αναδόχου, θεωρούνται σπουδαίοι και ουσιώδεις και ως εκ τούτου παράβαση οποιουδήποτε

όρου τούτων επιφέρει την καταγγελία της παρούσας σύμβασης.-

15.7. Οι διαφορές μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, που τυχόν ήθελον προκύψει από την

εκτέλεση της παρούσας σύμβασης υπάγονται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Πατρών

και επιλύονται σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία.

Σε πιστοποίηση των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σε δύο όμοια αντίτυπα, ένα για κάθε

συμβαλλόμενο και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε το περιεχόμενό της, υπογράφεται ως

ακολούθως.-

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Ο Πρόεδρος

της Δ.Ε. του Ε.Α.Π.

16PROC003657658 2016-01-20

94

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

16PROC003657658 2016-01-20