zonasegura.seace.gob.pezonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2014/000606/... · Web view[ABC] / […….] Es una indicación, o información que deberá ser completada por la

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCAYOC LICITACION PUBLICA N° 001-2014-MDCH/CE“instalación del servicio de agua para el sistema de riego de las localidades de Vilcabamba, Cañana, Huambrani y Chilcayoc-bajo en el distrito de Chilcayoc, provincia de sucre, región Ayacucho”

BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN

DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS

Aprobada mediante Directiva Nº 018-2012-OSCE/CD.

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA


ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

SIMBOLOGÍA UTILIZADA:

Nº Símbolo Descripción1 [ABC] /

[…….]La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser completada por la Entidad durante la elaboración de las Bases.

2 [ABC] / […….]

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la Buena Pro para el caso específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS y en la rotulación de los sobres de la Propuesta Técnica y Económica.

3IMPORTANTE: Abc

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, o por los proveedores. Se debe registrar en color azul.

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:

Las Bases Estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características:

Nº Características

Parámetros

1 Márgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cmIzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

3 Estilo de Fuente

Normal: Para el contenido en generalCursiva: Para el encabezado y pie de página Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)

4 Color de FuenteAutomático: Para el contenido en generalAzul : Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)

5 Tamaño de Letra

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica11 : Para el nombre de los Capítulos.10 : Para el cuerpo del documento en general 9 : Para el encabezado y pie de página Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 8 : Para las Notas al pie

6 AlineaciónJustificada: Para el contenido en general y notas al pie.Centrada : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres de los Capítulos.

7 Interlineado Sencillo8 Espaciado Anterior : 0

Posterior : 09 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié

en algún concepto


INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota.

Elaborado en setiembre 2012


LICITACIÓN PÚBLICA Nº 001-2014-MDCH/CE

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL

PROYECTO:

“INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LAS LOCALIDADES DE

VILCABAMBA, CAÑANA, HUAMBRANI Y CHILCAYOC-BAJO, EN EL DISTRITO DE CHILCAYOC, PROVINCIA DE

SUCRE, REGION AYACUCHO”

2014

1 Estas Bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente definición:

Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, demolición, renovación y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.


SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)

CAPÍTULO IETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN


1.1. BASE LEGAL

- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.- Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.- Decreto Supremo N° 184-2008-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones delEstado, en adelante el Reglamento.- Directivas del OSCE.- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.- Código Civil.- Ley Nº 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases.

1.2. CALIFICACIÓN PREVIA

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento, cuando el valor referencial de la contratación de la ejecución de una obra sea igual o superior a veinticinco mil Unidades Impositivas Tributarias (25,000 UIT), en la sección específica de las Bases deberá preverse el requisito de calificación previa.

1.3. CONVOCATORIA

Se efectuará de conformidad con lo señalado en el artículo 51 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma.

1.4. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (1) día hábil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno (1) de sus integrantes, de conformidad con el artículo 53 del Reglamento.

La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de selección deberá contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto de la convocatoria. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción en el RNP y que no se encuentre inhabilitada para contratar con el Estado.

Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres, apellidos y Documento Nacional de Identidad (DNI), en el caso de persona natural; razón social de la persona jurídica; número de Registro Único de Contribuyentes (RUC); domicilio legal; teléfono y fax.

IMPORTANTE:


Para registrarse como participante en un proceso de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, podrá ingresarse a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.

1.5. FORMULACIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES

Las consultas a las Bases serán presentadas por un periodo mínimo de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 55 del Reglamento.

1.6. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES

La decisión que tome el Comité Especial con relación a las consultas presentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE, de conformidad con lo establecido en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de cinco (5) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir las consultas.

IMPORTANTE:

No se absolverán consultas a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.7. FORMULACIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASES

Las observaciones a las Bases serán presentadas dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haber finalizado el término para la absolución de las consultas, de conformidad con lo establecido en el artículo 57 del Reglamento.

1.8. ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASES

El Comité Especial notificará la absolución de las observaciones a través del SEACE, de conformidad con lo establecido en el artículo 56 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de los cinco (5) días hábiles desde el vencimiento del plazo para recibir observaciones.

El Comité Especial debe incluir en el pliego de absolución de observaciones el requerimiento de pago de la tasa por concepto de elevación de observaciones al OSCE.

IMPORTANTE:

No se absolverán observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.1.9. ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES AL OSCE


El plazo para solicitar la elevación de observaciones para el pronunciamiento del OSCE es de tres (3) días hábiles, computados desde el día siguiente de la notificación del pliego absolutorio a través del SEACE.

Los participantes pueden solicitar la elevación de las observaciones para la emisión de pronunciamiento, en los siguientes supuestos:

1. Cuando las observaciones presentadas por el participante no fueron acogidas o fueron acogidas parcialmente;

2. Cuando a pesar de ser acogidas sus observaciones, el participante considere que tal acogimiento continúa siendo contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección; y

3. Cuando el participante considere que el acogimiento de una observación formulada por otro participante resulta contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección. En este caso, el participante debe haberse registrado como tal hasta el vencimiento del plazo para formular observaciones. El Comité Especial, bajo responsabilidad, deberá remitir la totalidad de la documentación requerida para tal fin por el TUPA del OSCE, a más tardar al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de observaciones. La emisión y publicación del pronunciamiento en el SEACE, debe efectuarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de recibido el expediente completo por el OSCE

1.10. INTEGRACIÓN DE LAS BASES

Las Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de selección por lo que deberán contener las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como consecuencia de la absolución de las consultas y de las observaciones, las dispuestas por el pronunciamiento, así como las requeridas por el OSCE en el marco de sus acciones de supervisión.

Una vez integradas, las Bases no podrán ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases.

El Comité Especial integrará y publicará las Bases teniendo en consideración los siguientes plazos:

1. Cuando no se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para formularlas.

2. Cuando se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de dichas observaciones para la emisión de pronunciamiento, siempre que ningún participante haya hecho efectivo tal derecho.

3. Cuando se haya solicitado la elevación de observaciones, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes de notificado el pronunciamiento respectivo en el SEACE.


Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE, conforme lo establecen los artículos 59 y 60 del Reglamento.

De conformidad con el artículo 31 del Reglamento, el Comité Especial no podrá efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

1.11. FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y ACREDITACIÓN

Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión de propuestas y factores de evaluación se presentarán en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción oficial o certificada efectuada por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado, según corresponda, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica.

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual.

En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la rúbrica del postor o de su representante legal o mandatario designado para dicho fin, salvo que el postor sea persona natural, en cuyo caso bastará que éste o su apoderado, indique debajo de la rúbrica sus nombres y apellidos completos.

Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su apoderado debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato N° 1). Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntará el documento registral vigente que consigne la designación del representante legal, expedido con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de propuestas. (Formato Nº 1)

En el caso de consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representante común del consorcio, o por el apoderado designado por éste, o por el representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, conforme a lo siguiente:

1. En el caso que el representante común del consorcio presente la propuesta, éste debe presentar copia simple de la promesa formal de consorcio.2. En el caso que el apoderado designado por el representante común del consorcio presente la propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por el representante común del consorcio y copia simple de la promesa formal de consorcio.

3. En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, la acreditación se realizará


conforme a lo dispuesto en el sexto párrafo del presente numeral, según corresponda.

1.12. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

La presentación de propuestas se realiza en acto público, en la fecha y hora señaladas en el cronograma del proceso.

El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tendrá por desistido. Si algún participante es omitido, podrá acreditarse con la presentación de la constancia de su registro como participante.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio.

IMPORTANTE:

En caso de convocarse según relación de ítems, los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformando otro consorcio en ítems distintos.

En el caso que el Comité Especial rechace la acreditación del apoderado, representante legal o representante común, según corresponda en atención al numeral 1.11, y este exprese su disconformidad, se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta y los documentos de acreditación en su poder hasta el momento en que el participante formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a abrir los sobres que contienen la propuesta técnica de cada postor, a fin de verificar que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados en las Bases.

En el caso que de la revisión de la propuesta se adviertan defectos de forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omisión de presentación de uno o más documentos que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos –siempre que se trate de documentos emitidos por autoridad pública nacional o un privado en ejercicio de función pública, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o certificados que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga, para lo cual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de propuestas–, se actuará conforme lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento. Este es el único momento en que puede otorgarse plazo para subsanar la propuesta técnica.En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las Bases, y no se encuentre dentro de los supuestos señalados en el párrafo anterior, se devolverá la propuesta, teniéndola por no admitida, salvo que el postor exprese su disconformidad, en cuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Notario (o Juez de


Paz) procederá a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta técnica. A su vez, si las Bases han previsto que la evaluación y calificación de las propuestas técnicas se realice en fecha posterior, el Notario (o Juez de Paz) procederá a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas dentro de uno o más sobres, los que serán debidamente sellados y firmados por él, por los miembros del Comité Especial y por los postores que así lo deseen, conservándolos hasta la fecha en que el Comité Especial, en acto público, comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas.

Al terminar el acto público, se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por todos sus miembros, así como por los veedores y los postores que lo deseen.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento, en los actos de presentación de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente, su inasistencia no viciará el proceso.

1.13. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

La propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente:La oferta económica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecución de la obra a ser contratada; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza.

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

IMPORTANTE:

Tratándose de un proceso según relación de ítems, cuando los postores se presenten a más de un ítem, deberán presentar sus propuestas económicas en forma independiente.2

1.14. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas: La evaluación técnica y la evaluación económica.Los máximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes: Propuesta Técnica : 100 puntosPropuesta Económica : 100 puntos

1.14.1. EVALUACIÓN TÉCNICA

Se verificará que la propuesta técnica cumpla con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas.

Sólo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especial hubiese otorgado plazo de subsanación, pasarán a la evaluación técnica.

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanación de la


propuesta, el Comité Especial deberá determinar si se cumplió o no con la subsanación solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con la subsanación, el Comité Especial tendrá la propuesta por no admitida.

Una vez cumplida la subsanación de la propuesta o vencido el plazo otorgado para dicho efecto, se continuará con la evaluación de las propuestas técnicas admitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a la metodología de asignación de puntaje establecida para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de sesenta (60) puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.

1.14.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA

2 Luego de efectuada la evaluación técnica, cabe la posibilidad que dicho postor haya obtenido el puntaje necesario para acceder a la evaluación económica únicamente en algunos de los ítems a los que se presentó, por lo que, de acuerdo con el artículo 71 del Reglamento, correspondería devolver las propuestas económicas sin abrir, lo que no resultaría posible si la totalidad de las propuestas económicas del postor se incluyen en un solo sobre.

Si la propuesta económica es inferior al noventa por ciento (90%) del valor referencial o excede el ciento diez por ciento (110%) del valor referencial, será devuelta por el Comité Especial y se tendrá por no presentada, conforme lo establece el artículo 33 de la Ley.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

Pi = Om x PMPE Oi

Donde:i = PropuestaPi = Puntaje de la propuesta económica iOi = Propuesta Económica iOm = Propuesta Económica de monto o precio más bajoPMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

IMPORTANTE:

En caso el proceso se convoque bajo el sistema de precios unitarios, el Comité Especial deberá verificar las operaciones aritméticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incorrección, deberá corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda. Dicha corrección debe figurar expresamente en el acta respectiva.

Sólo cuando se haya previsto (según el caso concreto) aceptar propuestas económicas que incluyan propuestas de financiamiento, la propuesta económica se evaluará utilizando el método del valor presente neto del flujo financiero que comprenda los costos financieros y el repago de la deuda. Se tomarán en cuenta todos los costos del financiamiento, tales


como la tasa de interés, comisiones, seguros y otros, así como la contrapartida de la Entidad si fuere el caso, conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 70 del Reglamento.

1.15. ACTO PÚBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

En la fecha y hora señalada en las Bases, el Comité Especial se pronunciará sobre la admisión y la evaluación técnica de las propuestas, comunicando los resultados de esta última.

La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.

La determinación del puntaje total se hará de conformidad con el artículo 71 del Reglamento.

El Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del proceso de selección a través de un cuadro comparativo en el que se consignará el orden de prelación en que han quedado calificados los postores, detallando los puntajes técnico, económico y total obtenidos por cada uno de ellos.

En el supuesto que dos (2) o más propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el artículo 73 del Reglamento.

Al terminar el acto público se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo.

El otorgamiento de la Buena Pro se presumirá notificado a todos los postores en la misma fecha, oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta de otorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de evaluación. Dicha presunción no admite prueba en contrario. Esta información se publicará el mismo día en el SEACE.

IMPORTANTE:

De conformidad con el artículo 76 del Reglamento, para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial, hasta el límite del ciento diez por ciento (110%), deberá contarse con la asignación suficiente de créditos presupuestarios y la aprobación del Titular de la Entidad, salvo que el postor que haya obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta económica a un monto igual o menor al valor referencial.

1.16. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se producirá a los ocho (8) días hábiles de la notificación de su otorgamiento en acto público, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. En este caso, el consentimiento se publicará en el SEACE al día hábil siguiente de haberse producido.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento en acto público, y podrá ser publicado en el SEACE ese mismo día o hasta el día hábil siguiente.


1.17. CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

De acuerdo con el artículo 282 del Reglamento, a partir del día hábil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro o de haberse agotado la vía administrativa conforme a lo previsto en el artículo 122 del Reglamento, hasta el décimo quinto día hábil de producido tal hecho, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedición de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado. El OSCE no expedirá constancias solicitadas fuera del plazo establecido.


CAPÍTULO IISOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebración del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad que convocó el proceso de selección y es resuelto por el Titular de la Entidad o el funcionario a quien este haya delegado dicha facultad.

Los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podrán impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro.

La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.


CAPÍTULO IIIDEL CONTRATO

2.1. DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATOUna vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, dentro de los siete (7) días hábiles siguientes, sin mediar citación alguna, el postor ganador deberá presentar a la Entidad la documentación para la suscripción del contrato prevista en las Bases. Asimismo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de dicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato.

En el supuesto que el postor ganador no presente la documentación y/o no concurra a suscribir el contrato, según corresponda, en los plazos antes indicados, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 148 del Reglamento.

El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 139 del Reglamento.

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

Constancia de capacidad libre de contratación.

Garantía de fiel cumplimiento.

Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en caso corresponda.

Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.

Código de cuenta interbancario (CCI).

Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompañados de traducción certificada, de ser el caso.

Designación del residente de obra, cuando este no haya formado parte de su propuesta técnica.

Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de Obra (PERT-CPM), salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra1, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado, salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

Desagregado por partidas que dio origen a su propuesta, cuando el sistema de contratación sea a suma alzada, salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

1 De acuerdo con el artículo 183 del Reglamento, este calendario se actualizará con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.


2.2. DE LAS GARANTÍAS2.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

2.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIASEn caso el contrato conlleve a la ejecución de prestaciones accesorias, se otorgará una garantía adicional por este concepto, la misma que se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

2.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍASLas garantías que se presenten deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país al sólo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

IMPORTANTE: Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los postores o

contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución.

2.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍASLas garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 164 del Reglamento.

2.5. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA2

El plazo de ejecución de obra se inicia a partir del día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones:

1. Que la Entidad designe al inspector o al supervisor, según corresponda.2. Que la Entidad entregue el expediente técnico de obra completo al contratista.3. Que la Entidad entregue el terreno o lugar donde se ejecutará la obra al contratista.4. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales o insumos al

contratista, cuando en la sección específica de las Bases la Entidad haya asumido esta obligación.

5. Que la Entidad entregue el adelanto directo o el primer desembolso de dicho adelanto al contratista, en las condiciones y oportunidad establecidas en la sección específica de las Bases, salvo que en dicha sección no se haya previsto la entrega de este adelanto.

6. Que el contratista presente el certificado de habilidad de los profesionales3

señalados en su propuesta técnica.

2 En las obras bajo las modalidades de concurso oferta y llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, estos requisitos deberán ser considerados para el inicio de la ejecución de la obra.

3 Ingenieros o arquitectos.


Estas condiciones deberán ser cumplidas dentro de los quince (15) días calendarios siguientes a la suscripción del contrato.

En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demás condiciones.

Si cumplidas las condiciones antes indicadas la estacionalidad climática no permitiera el inicio de la ejecución de la obra, la Entidad podrá acordar con el contratista la fecha para el inicio de la ejecución. Dicha decisión deberá ser sustentada en un informe técnico que formará parte del expediente de contratación de la obra.

IMPORTANTE: De acuerdo con el artículo 190 del Reglamento, deberá designarse a un supervisor

cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en el que se convoca el proceso de selección.

2.6. RESIDENTE DE OBRA4

Profesional5 colegiado y habilitado, con no menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad6, designado por el contratista, previa conformidad de la Entidad. Por su sola designación, el residente representa al contratista para los efectos ordinarios de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

La sustitución del residente sólo procederá previa autorización por escrito del funcionario de la Entidad que, según sus normas de organización interna, cuente con facultades suficientes para brindar tal autorización, y siempre que el profesional reemplazante reúna calificaciones profesionales iguales o superiores a las del profesional originalmente propuesto.

El pronunciamiento de la Entidad sobre la sustitución del residente de obra debe ser emitido y notificado al contratista dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de presentada la respectiva solicitud, transcurrido dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamiento alguno, se considerará aprobada la sustitución.

2.7. INSPECTOR O SUPERVISOR7 DE OBRAProfesional colegiado y habilitado, con menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad, designado por la Entidad para velar, de modo permanente y directo, por la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento de las especificaciones técnicas y del contrato. Debe cumplir, cuando menos, con las mismas calificaciones profesionales del residente.

En caso que el supervisor sea una persona jurídica, esta deberá designar a una persona natural como supervisor permanente de la obra.

2.8. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACIÓN DE OCURRENCIASEl cuaderno de obra se abre en la fecha de entrega del terreno al contratista, oportunidad en la que deberá ser firmado en cada una de sus páginas por el inspector o

4 De acuerdo con el artículo 185 del Reglamento, en toda obra debe contarse, de modo permanente y directo, con un residente de obra.

5 Ingeniero o arquitecto, según lo requerido en el expediente técnico de obra que es parte de las Bases, conforme a la naturaleza de la obra a ser ejecutada.

6 En el expediente técnico que es parte de las Bases, la Entidad puede establecer calificaciones y/o experiencia adicionales para el profesional propuesto como residente de obra, según la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra a ser ejecutada.

7 De acuerdo con el artículo 190 del Reglamento, deberá contarse con supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en el que se convoca el proceso de selección.


supervisor, según corresponda, y por el residente. Dicho cuaderno debe constar de una hoja original con tres (3) copias desglosables, correspondiendo una de estas copias a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor.

El cuaderno de obra original debe permanecer en la obra, bajo custodia del residente, el que no podrá impedirle el acceso al mismo al inspector o supervisor, bajo pena de aplicarle al contratista una multa del cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización por cada día en que se impida el acceso.

Sólo el inspector o supervisor, y el residente, pueden hacer anotaciones en el cuaderno de obra. Estos profesionales anotarán los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de la obra, firmando al pie de cada anotación que efectúen. También se anotarán en el cuaderno de obra las consultas al inspector o supervisor de obra, así como la respuesta de este último.

Las solicitudes que realice el contratista, o su representante legal, como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se harán directamente a la Entidad, por medio de comunicación escrita.

El cuaderno de obra será cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida por la Entidad, procediendo a entregar el original de dicho cuaderno a la Entidad.

IMPORTANTE: El inspector o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuaderno de obra la

fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra, a efectos de evitar futuras controversias sobre el particular.

2.9. ADELANTOSLa Entidad entregará adelantos directos y adelantos para materiales o insumos, conforme a lo establecido en el artículo 186 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las Bases8.

En el supuesto que no se entreguen los adelantos en el plazo previsto en la sección específica de las Bases, el contratista tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento.

2.10. VALORIZACIONESLa valorización es la cuantificación económica del avance físico en la ejecución de la obra en un periodo determinado, tendrá el carácter de pago a cuenta y deberá ser realizada el último día de cada periodo de valorización previsto en la sección específica de las Bases, por el inspector o supervisor, según corresponda, y por el contratista. Si el inspector o supervisor no se presenta para la valorización conjunta con el contratista, este último la realizará.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el contratista tendrá derecho al pago de intereses, de conformidad con el artículo 48 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a quien se indique en el contrato de consorcio.

8 En el caso de obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la elaboración del expediente técnico, el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación. Asimismo, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la ejecución de la obra, el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación.


2.11. REAJUSTESSi el valor referencial es establecido en moneda nacional, las valorizaciones deberán ser ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar en la fórmula o fórmulas polinómicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las Bases, los Índices Unificados de Precios de la Construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI.

Dado que los Índices Unificados de Precios de la Construcción son publicados con un mes de atraso, los reajustes deberán calcularse teniendo en consideración el coeficiente de reajuste “K” conocido a ese momento; posteriormente, cuando se conozcan los índices que se deben aplicar, se calculará el monto definitivo de los reajustes que corresponden, los que se pagarán con la valorización más cercana posterior o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses.

IMPORTANTE:

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC.

2.12. DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATOLa penalidad por retraso injustificado en la ejecución de la obra y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los artículos 165 y 168 del Reglamento, respectivamente.

De acuerdo con los artículos 48 de la Ley y 166 del Reglamento, en las Bases o el contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165 del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.

2.13. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAEl procedimiento para la liquidación del contrato de obra que deberá observarse, es el que se encuentra descrito en el artículo 211 del Reglamento. No procederá la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver.

Luego de haber quedado consentida la liquidación y efectuado el pago del saldo de la liquidación, culmina el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Las controversias sobre pagos podrán ser sometidas a conciliación y/o arbitraje, dentro del plazo de quince (15) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo previsto en la sección específica de las Bases para efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación.

2.14. VIGENCIA DEL CONTRATOEn aplicación de lo dispuesto en el artículo 149 del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene, hasta que la liquidación quede consentida y se efectúe el pago correspondiente.

2.15. DISPOSICIONES FINALESTodos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

IMPORTANTE:

Cuando se trate de obras bajo la modalidad de concurso oferta, a cada una de las prestaciones involucradas se le aplicarán, en principio, las disposiciones de la normativa de contrataciones del Estado que sean compatibles con su naturaleza,


salvo en aquellos supuestos que impliquen la erogación de mayores fondos públicos (adelantos y prestaciones adicionales), en los que se aplicarán las disposiciones de dicha normativa que regulan la ejecución de obras.


SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)


CAPÍTULO IGENERALIDADES

1.0.ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCAYOC

RUC Nº : 20214704499

Domicilio legal : Plaza Principal S/N CHILCAYOC-SUCRE-AYACUCHO

Teléfono/Fax: : 999020326

Correo electrónico: : [email protected]

1.1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de selección tiene por objeto la Contratación de la elaboración del expediente técnico y ejecución de la obra: “INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LAS LOCALIDADES DE VILCABAMBA, CAÑANA, HUAMBRANI Y CHILCAYOC-BAJO EN EL DISTRITO DE CHILCAYOC, PROVINCIA DE SUCRE, REGIÓN AYACUCHO”

1.2. VALOR REFERENCIAL9

El valor referencial asciende a S/.2,740,594.53 (Dos Millones Setecientos Cuarenta Mil Quinientos Noventa y Cuatro con 53/100 Nuevos Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de Abril del 2014.

Valor Referencial (VR)

LímitesInferior Superior

S/. 2,740,594.53(Dos Millones

Setecientos Cuarenta Mil Quinientos Noventa

y Cuatro con 53/100 Nuevos Soles)

S/. 2,466,535.08(Dos Millones

Cuatrocientos sesenta y seis Mil Quinientos Treinta y Cinco con

08/100 Nuevos Soles)

S/. 3,014,653.98(Tres Millones

Catorce Mil seiscientos

cincuenta y tres con 98/100 Nuevos Soles)

1.1. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓNEl expediente de contratación fue aprobado mediante Resolución Nº 035-2014-MDCH/A, de fecha 11 de Abril del 2014.

1.2. FUENTE DE FINANCIAMIENTODonaciones y transferencias

1.3. SISTEMA DE CONTRATACIÓNEl presente proceso se rige por el sistema de Suma Alzada10, de acuerdo con lo

9 El monto del valor referencial indicado en esta sección de las Bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas.

10 De acuerdo al artículo 40 del Reglamento, la Entidad también puede establecer como sistema de contratación, el


establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.4. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUALConcurso Oferta.

1.5. ALCANCES DEL REQUERIMIENTOLa obra a ser ejecutada está definida en los Requerimientos Técnicos Mínimos que forman parte de la presente sección, en el capítulo III.

1.6. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRAEl plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de 195 días calendario, el que comprende la elaboración del expediente técnico en el plazo de 45 días calendario, así como la ejecución de la obra en sí misma en el plazo de 150 días calendario. Dichos plazos constituyen requerimientos técnicos mínimos que deben coincidir con lo establecido en el expediente de contratación.

1.7. COSTO DE REPRODUCCIÓN DE LAS BASESEl costo de reproducción es de S/. 300.00 Nuevo Soles; que incluye:

- Bases administrativa.- Perfil técnico, grabado en C.D.

1.8. BASE LEGAL

- Ley N° 30114, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014

- Ley Nº 30115 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2014

- Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.

- Decreto Supremo N° 184-2008-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento.

- Directivas del OSCE.- Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.- Código Civil.- Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.- Decreto Supremo Nº 007-2008-TR - Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción

de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.

- Decreto Supremo Nº 008-2008-TR - Reglamento de la Ley MYPE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

esquema mixto.


CAPÍTULO IIDEL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN11

1.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 12

Etapa Fecha, hora y lugarConvocatoria : 15/04/2014Registro de participantes : Del: 16/04/2014

Al: 20/05/2014Formulación de Consultas : Del: 16/04/2014

Al: 07/05/2014Absolución de Consultas : 08/04/2014Formulación de Observaciones a las Bases

: Del: 09/05/2014Al: 15/05/2014

Absolución de Observaciones a las Bases

: 16/05/2014

Integración de las Bases : 19/05/2014Presentación de Propuestas : 27/05/2014 * El acto público se realizará en : Plaza Principal S/N CHILCAYOC-

SUCRE-AYACUCHO a las 08:00 horasCalificación y Evaluación de Propuestas

: 28/05/2014

Otorgamiento de la Buena Pro13 : 29/05/2014* El acto público se realizará en : Principal S/N CHILCAYOC- SUCRE-

AYACUCHO a las 09:30 horas

IMPORTANTE:

Debe tenerse presente que en un proceso de adjudicación de menor cuantía, debe mediar entre la convocatoria y la fecha de presentación de las propuestas un plazo no menor de dos (2) días hábiles.

2.2. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de los participantes es gratuito y se realizará en Mesa de partes de la Entidad, sito en Plaza Principal Nro S/N CHILCAYOC-SUCRE-AYACUCHO, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08.30 a 16.30 horas.

11 La información del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la información consignada en el cronograma de la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción en esta información, primará el cronograma indicado en la ficha del proceso en el SEACE.

12 La información del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la información consignada en el cronograma de la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción en esta información, primará el cronograma indicado en la ficha del proceso en el SEACE.

13 De acuerdo con el artículo 76 del Reglamento, el plazo para otorgar la Buena Pro no excederá de diez (10) días hábiles contados desde la fecha prevista en el cronograma del proceso de selección para el otorgamiento de la Buena Pro, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad.


En el momento del registro, se emitirá la constancia o cargo correspondiente en el que se indicará: número y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que efectuó el registro, así como el día y hora de dicha recepción.

IMPORTANTE:

Al consignar el horario de atención, debe tenerse en cuenta que el horario de atención no podrá ser menor a ocho horas.

Los participantes registrados tienen el derecho de solicitar un ejemplar de las Bases, para cuyo efecto deben cancelar el costo de reproducción de las mismas.

2.3. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS14

Las propuestas se presentarán en acto público Los participantes presentarán sus propuestas en sobre cerrado, en la sala de reuniones de la Entidad , sito en la Municipalidad Distrital de CHILCAYOC , Plaza Principal Nro S/N CHILCAYOC-SUCRE-AYACUCHO en la fecha y horario señalados en el cronograma, bajo responsabilidad del Comité Especial o del órgano encargado de las contrataciones.

IMPORTANTE:

Al consignar el horario de atención, debe tenerse en cuenta que el horario de atención no podrá ser menor a ocho horas

En ambos supuestos, las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité Especial o al órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, de la LICITACION PUBLICA N° 001-2014-MDCH/CE conforme al siguiente detalle:

SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:

14 De acuerdo con lo establecido por el artículo 64 del Reglamento, el acto de presentación de propuestas en una Adjudicación de Menor Cuantía puede ser público o privado, lo que debe determinarse en la sección específica de las Bases.

SeñoresMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCAYOC

PLAZA PRINCIPAL Nro S/N - CHILCAYOCAtt. COMITÉ ESPECIAL

LICITACION PUBLICA N° 001-2014-MDCH/CE Denominación de la convocatoria: [ …………………….]

SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]


SOBRE Nº 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:

CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

1.2. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

1.2.1. SOBRE N° 1 - PROPUESTA TÉCNICA

Se presentará en un original y dos (02) copias15.

El sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos16, la siguiente documentación:

Documentación de presentación obligatoria:

a) Declaración jurada de datos del postor.Cuando se trate de consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados (Anexo Nº 1).

b)Declaración jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III de la presente sección17 (Anexo Nº 2).La experiencia del postor será acreditara mediante Copia simple de contratos y su respectiva acta de recepción y conformidad, copia simple de contratos y la resolución de liquidación de obra, o copia simple de contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total.La experiencia de los profesionales se acreditará con copia simple de contratos con su respectiva conformidad; constancias; certificados; o cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del profesional propuesto.

c) Declaración jurada simple de acuerdo al artículo 42 del Reglamento (Anexo Nº 3).En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

15 De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento, la propuesta técnica se presentará en original y en el número de copias requerido en las Bases, el que no podrá exceder de la cantidad de miembros que conforman el Comité Especial.

16 La omisión del índice no descalifica la propuesta, ya que su presentación no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria.

17 El Comité Especial debe determinar al elaborar las Bases si solo bastará la presentación de una declaración jurada para acreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos o, de lo contrario, si será necesario que lo declarado se encuentre respaldado con la presentación de algún otro documento, en cuyo caso, deberá precisar dicha información en el listado de documentación de presentación obligatoria del numeral 2.5.1 de la sección específica de las Bases.

SeñoresMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCAYOC

PLAZA PRINCIPAL S/N - CHILCAYOCAtt. COMITÉ ESPECIAL

LICITACION PUBLICA N° 001-2014-MDCH/CE Denominación de la convocatoria: [ …………………….]

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONÓMICA[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]


d)Promesa formal de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones (Anexo Nº 4).

La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes.

Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades.

e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra (Anexo Nº 5).

f)Declaración jurada del personal propuesto para la ejecución de la obra (Anexo Nº 10).

IMPORTANTE: La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la no

admisión de la propuesta, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 68 del Reglamento.

Documentación de presentación facultativa:

a) Factor experiencia en obras en general: Copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo Nº 6, referido a la experiencia en obras en general del postor.

b) Factor experiencia en obras similares: Copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo Nº 7, referido a la experiencia en obras similares del postor.

c) Factor experiencia y calificaciones del personal profesional propuesto: Para acreditar el factor experiencia del personal profesional propuesto, se presentará copia simple de: contratos de trabajo, constancias o certificados.

Para acreditar el factor calificaciones del personal profesional propuesto se presentará copia simple de: Titulo, Colegiatura y Habilitación.

d) Factor cumplimiento de ejecución de obras: Copia simple de un máximo de diez (10) constancias de prestación.


e) Factor mejora a las condiciones previstas: Para acreditar el factor mejora, se presentará una declaración jurada en la que conste la o las mejoras ofrecidas.

IMPORTANTE: En caso exista contradicción entre la información presentada en la propuesta

técnica, la propuesta será descalificada.

1.2.2. SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONÓMICA18

El Sobre Nº 2 deberá contener la siguiente información obligatoria:

Oferta económica expresada en la moneda del valor referencial por el total según el sistema establecido en las Bases (Anexo Nº 9).

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales.

IMPORTANTE: La admisión de la propuesta económica que presenten los postores

dependerá de si aquella se encuentra dentro los márgenes establecidos en el artículo 33 de la Ley y el artículo 39 de su Reglamento.

En caso la información contenida en la propuesta económica difiera de la información contenida en la propuesta técnica, la propuesta económica será descalificada.

1.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTALUna vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEiDónde:

PTPi = Puntaje total del postor iPTi = Puntaje por evaluación técnica del postor iPEi = Puntaje por evaluación económica del postor i

Se aplicarán las siguientes ponderaciones:

c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica. = 0.70 c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica. = 0.30

Donde: c1 + c2 = 1.00

1.4. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro deberá presentar los siguientes documentos para suscribir el contrato:

a) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.b) Constancia de capacidad libre de contratación.

18 De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento la propuesta económica solo se presentará en original.


c) Carta Fianza de Garantía de fiel cumplimiento del contrato. d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.e) Código de cuenta interbancario (CCI). f) Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los

documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompañados de traducción certificada, de ser el caso.

g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.h) Designación del residente de obra, cuando este no haya formado parte de su

propuesta técnica.i) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de

Obra (PERT-CPM), salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

j) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra19, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado, salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

k) Desagregado por partidas que dio origen a su propuesta, cuando el sistema de contratación sea a suma alzada, salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

IMPORTANTE: En caso que el postor ganador de la Buena Pro sea un consorcio y la Entidad opte

por solicitar como garantía para la suscripción del contrato carta fianza o póliza de caución, conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones en los Oficios Nº 5196-2011-SBS y Nº 15072-2012-SBS, a fin de que no existan problemas en la ejecución de las mencionadas garantías, resulta necesario que éstas consignen en su texto, el nombre, denominación o razón social de todas y cada una de las personas naturales y/o jurídicas que integran el consorcio.

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución.

Adicionalmente, deberá presentar los siguientes documentos:a. Copia de DNI del Representante Legal.b. Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa.c. Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente

actualizado.d. Copia del RUC de la empresa.e. Documentos que acrediten las declaraciones juradas presentadas en la propuesta

técnica.

1.5. PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATOEl postor ganador de la Buena Pro, sin mediar citación alguna por parte de la Entidad, deberá presentar toda la documentación prevista para la suscripción del contrato dentro del plazo de siete (7) días hábiles, contados a partir del día siguiente de consentida la Buena Pro. Asimismo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de dicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato.

La citada documentación deberá ser presentada en Mesa de Partes de la Sede Central en Plaza Principal Nro S/N –CHILCAYOC.

1.6. ADELANTOS20

19 De acuerdo con el artículo 183 del Reglamento, este calendario se actualizará con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

20 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva garantía, precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. Asimismo, deberá consignar la oportunidad y plazo en el cual se entregarán dichos adelantos, conforme a lo previsto por los artículos 186 y 187 del Reglamento.


1.6.1. ADELANTO DIRECTO

Elaboración del Expediente TécnicoPara la Elaboración del Expediente Técnico la entidad no OTORGARA ADELANTOS

Para la Ejecución de la obra

Para la Ejecución de la obra se otorgará hasta el 20%, del monto contratado para la ejecución de la Obra

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) días calendario siguientes a la suscripción del contrato21, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos22 mediante carta fianza y el comprobante de pago correspondiente. La entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

En el supuesto que no se entregue el adelanto en la oportunidad prevista, el contratista tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento.”

1.6.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 40% del monto del Contrato Original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos.Para dicho efecto, el contratista deberá entregar la garantía por adelantos23 mediante Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente.

1.7. VALORIZACIONESEn caso de la elaboración de expediente técnicoLa Entidad deberá realizar todos los pagos a favor del consultor por concepto de los servicios prestados. Dichos pagos se efectuarán después de ejecutada y aprobada la respectiva prestación. Los pagos, en este rubro de elaboración de Expediente Técnico, se efectuarán en las siguientes etapas:

N° de Informe

% Presentación De Informes

1 20.00 %A la presentación del Informe N°01 y de acuerdo a los plazos y contenido indicado en el Cuadro adjunto: Actividades a desarrollar, previa aprobación del Supervisor o Inspector.

21 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico, deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato. En el caso de obras que se ejecuten bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, para el adelanto directo que corresponda a la elaboración del expediente técnico deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato; en cambio, para el adelanto directo que corresponda a la ejecución de la obra deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente del inicio de la ejecución de la obra.

22 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución de la obra sea menor a tres (3) meses, la garantía podrá ser emitida con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

23 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y mantenerse vigente hasta la utilización de los materiales o insumos a satisfacción de la Entidad, pudiendo reducirse de manera proporcional de acuerdo con el desarrollo respectivo.



3 25.00 %A la presentación del Informe N°03 y de acuerdo a los plazos y contenido indicado en el Cuadro adjunto: Actividades a desarrollar, previa aprobación del Evaluador

4 25.00 %A la presentación del Informe Final de acuerdo a los plazos y contenido indicado en el Cuadro adjunto: Actividades a desarrollar, previa aprobación del Supervisor o Inspector.

5 10.00 %A la Aprobación Resolutiva del Expediente Técnico y a la presentación del Informe de Consistencia del SNIP Formato 15 o 16, según corresponda, Actividades a desarrollar, previa aprobación del Supervisor o Inspector.

En caso de la Ejecución de obras, las valorizaciones serán Mensuales y los cuales tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas el último día de cada periodo previsto en las Bases. De acuerdo con los párrafos quinto y sexto del artículo 197 del Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones, la Entidad deberá contar con la valorización del periodo correspondiente, debidamente aprobada por el inspector o supervisor, según corresponda; a la que deberá adjuntarse el comprobante de pago respectivo.

1.8. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRALa Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 15 días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.


CAPÍTULO IIIREQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

FINANCIADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHICAYOCDONACIONES Y TRANFERENCIAS FONIPREL

Chilcayoc, Abril del 2014

“INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LAS LOCALIDADES DE

VILCABAMBA, CAÑANA, HUAMBRANI Y CHILCAYOC-BAJO, EN EL DISTRITO DE

CHILCAYOC, PROVINCIA DE SUCRE, REGION AYACUCHO”

CODIGO SNIP Nº 245231

TERMINOS DE REFERENCIA Y REQUISITOS TECNICOS MINIMOS PARA CONTRATAR A LA EMPRESA CONSTRUCTORA QUE SE ENCARGARA DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO:

SISTEMA DE CONTRATACION: SUMA ALZADAMODALIDAD DE EJECUCION: CONCURSO OFERTA


TERM I NOS DE REF E RENCIA Y REQUISITOS TECNICOS MINIMOS PARA CONTRATAR A LA EMPRESA CONSTRUCTORA QUE SE ENCARGARA DE LA

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO:

RESUMEN EJECUTIVO

A. NOMBRE DEL PROYECTO :

“INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LAS LOCALIDADES DE VILCABAMBA, CAÑANA, HUAMBRANI Y CHILCAYOC-BAJO, EN EL DISTRITO DE CHILCAYOC, PROVINCIA DE SUCRE, REGION AYACUCHO”

Departamento : Ayacucho Provincia : Sucre Distrito : CHILCAYOC Área beneficiada : 196.00 has. Nº Familias Beneficiarias : 126 familias.

ANTECEDENTES

El área afectada por el problema es aproximadamente de 680 ha, de las cuales 180 ha son sembradas bajo secano, la mayor parte de la zona de influencia del proyecto son aptas para la agricultura especialmente las zonas bajas como: Chilcayoc-Bajo; los anexos o localidades de Chilcayoc como Vilcabamba, Cañana y Huambrani.Los comuneros cultivan aprovechando las lluvias realizando solo una campaña por año debido que no cuentan con canales ni reservorios que complementen el riego en épocas donde la precipitación es nula, ocasionan que el tiempo sin dotar de agua a las plantas sean prolongadas ocasionando que éstas sufran estrés hídrico por largo periodo generando que se sequen o no se desarrollen completamente ocasionando bajos rendimientos de la cosecha.Los suelos son francos, algo arcilloso en algunos sitios predomina el limo, con materia orgánica con grava y roca fracturada. Las limitaciones más importantes que caracterizan estas tierras es la deficiencia de agua, donde tienen necesidad de mayor cantidad de materia orgánica; una limitación de estos suelos están relacionados con la fertilidad natural baja y el factor topográfico por la pendiente, estos suelos por su fase climática no permite la implantación de cultivos permanentes por las temperaturas muy frías propio del piso Montano sub-Tropical.El clima es variado, con fluctuaciones de temperatura. En verano la temperatura es fría y el aire es húmedo alcanza los 13°C, en invierno durante el día hay fuerte sol con temperatura de 18 -20°C, el clima es seco y la temporada de lluvias es de Noviembre - Abril.los pobladores del ámbito de influencia del proyecto han manifestado la necesidad que tienen de contar con un sistema de riego permanente para aumentar la frontera agrícola y su producción agropecuaria; de otro lado se determinó que cada familia está constituida por cuatro miembros promedio y su principal actividad económica es la agricultura y la ganadería; La escasez de agua para riego en la zona del proyecto limita obtener mejores rendimientos en la producción, esta situación incide negativamente en la vida de los pobladores, traduciéndose en pobreza y desnutrición, según estadísticas de INEI 75.1% corresponde al índice de pobreza absoluta y 40.5 tasa de desnutrición.Los escasos recursos económicos de La Municipalidad Distrital de Chilcayoc, no permite invertir en la construcción y mejoramiento del sistema de riego, que les permita mejorar y ampliar su frontera agrícola asegurando su bienestar de los pobladores del área de influencia del proyecto.

B. OBJETIVO DEL PROYECTO

2.- OBJETIVO


El principal objetivo del Conjunto Licitado por el Sistema CONCURSO OFERTA, es seleccionar a la Empresa Constructora que se encargará de la Elaboración del Expediente Técnico y la Ejecución de la obra del Proyecto: “instalación del servicio de agua para el sistema de riego de las localidades de Vilcabamba, Cañana, Huambrani y Chilcayoc-bajo en el distrito de Chilcayoc, provincia de sucre, región Ayacucho” en base al Proyecto de Pre Inversión declarado VIABLE con código de SNIP Nº 245231, con la finalidad de incrementar la producción agrícola y pecuaria del productor campesino.

3.- DE LA LICITACIÓN La presente Licitación Pública tiene por objeto seleccionar a la Empresa Constructora y/o Consorcio que se

encargará de la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra, la cual consiste en la Construcción de la Infraestructura de Riego, que permita mejorar su ingreso económico, debiendo consultar el siguiente Perfil del Proyecto.

DESCRIPCION CODIG.SNIP“INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LAS LOCALIDADES DE VILCABAMBA, CAÑANA, HUAMBRANI Y CHILCAYOC-BAJO, EN EL DISTRITO DE CHILCAYOC, PROVINCIA DE SUCRE, REGION AYACUCHO”

245231

La MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHICAYOC espera como mínimo de la constructora el cumplimiento de los contenidos de dicho perfil, lo cual se debe complementar con sus aportes y experiencias.

3.1.- SISTEMA DE CONTRATACIÓN: El presente proceso se rige por el sistema de Suma Alzada.

3.2.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL: La modalidad es de Concurso Oferta.

4.-LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO Y DESCRIPCIÓN DEL TERRENO Y SUS CONDICIONESLos Sectores de Cayrahuire que se encuentran ubicados dentro de las localidades de Vilcabamba, Cañana y Huambrani, del Distrito de CHICAYOC, Región Ayacucho, sus habitantes son medianos y pequeños agricultores con realidades similares dedicados como única actividad a la agricultura y ganadería.

La topografía del terreno no presenta problema alguno para la construcción del proyecto, la superficie de los sectores mencionados tiene una morfología variable, existen áreas planas, ligeras ondulaciones o moderadamente escarpadas, en la zona intermedia las áreas irrigables tienen pendientes no mayores a 30%, así como existen pendientes suaves generalmente donde se ubican los terrenos de cultivo.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Región Geográfica : Sierra Región : Ayacucho Provincia : Sucre Distrito : CHICAYOC Centro Poblado : Vilcabamba, Cañana y Huambrani Altitud : 3,788 m.s.n.m. Distancia : HUAMANGA – BOCATOMA Vilcabamba, Cañana y Huambrani = 174.00 Km

UBICACIÓN DEL DISTRITO DE CHICAYOCC


FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática

5.- PARTICIPANTES-REQUISITOS

Podrán participar como postores personas naturales y/o jurídicas que acrediten su inscripción en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) como ejecutor de obras y consultor de obras. Dicha acreditación podrá ser realizada de manera individual o mediante la conformación de un consorcio.

6.- VALOR REFERENCIAL – ESTIMADO DEL CONJUNTO LICITADO

El valor referencial es de S/.2,740,594.53 que considera la elaboración del Expediente Técnico más la Ejecución Física de la Obra

90 % del Valor Referencial Valor Referencial (Incluido el IGV) 110% del Valor Referencial

S/. 2,466,535.08 S/. 2,740,594.53 (*) S/. 3,014,653.98

El Presupuesto total del Proyecto presenta el siguiente desagregado:

Nº DESCRIPCION

PPTO. CONTRAT.

S/.TOTAL S/.

01 EXPEDIENTE TECNICO Y ESTUDIOS 280,000.00 280,000.00

02 Construcción Infraestructura de Riego 1,698,499.62 1,698,499.62

03 Mitigación Impactos Ambientales 40,500.00 40,500.00

04 Capacitación 30,000.00 30,000.00

05 GASTOS GENERALES 227,800.00 227,800.00

06 UTILIDAD 88,449.98 88,449.98

07 I.G.V 375,344.93 375,344.93

TOTAL 2,740,594.53 2,740,594.53

El monto Total del Costo de Inversión por Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución de Obras es de


S/. 2,740,594.53 (Dos Millones Setecientos Cuarenta Mil Quinientos Noventa y Cuatro con 53/100 Nuevos Soles), incluyendo IGV, según el Resumen del Presupuesto Aprobado.

El monto de los Componentes; Supervisión y Liquidación de Obras; 140,000.00 Ciento Cuarenta Mil con 00/100 nuevos soles), presupuesto que debe ser administrado por el Municipalidad Distrital de CHICAYOC.

El Costo Total para la elaboración del Expediente Técnico y la Ejecución de la Obra “Instalación del Servicio de Agua para el Sistema de Riego de las Localidades de Vilcabamba, Cañana, Huambrani y Chilcayoc-bajo en el distrito de Chilcayoc, provincia de Sucre, región Ayacucho”, está en base al Proyecto de Pre Inversión declarado VIABLE con código de SNIP Nº 245231”, es de S/.2,740,594.53 (Dos Millones Setecientos Cuarenta Mil Quinientos Noventa y Cuatro con 53/100 Nuevos Soles) incluyendo IGV, Gastos Generales y Utilidades, con precios vigentes al mes de Abril del 2014.

7.- PLAZO DE EJECUCIÓN

7.1.- PLAZO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

El plazo para la Elaboración del Expediente Técnico de la Obra: “Instalación del Servicio de Agua para el Sistema de Riego de las Localidades de Vilcabamba, Cañana, Huambrani y Chilcayoc-bajo en el distrito de Chilcayoc, provincia de Sucre, región Ayacucho”, es de 45 días calendario. (No incluye los plazos de revisión y levantamiento de observaciones)

7.2.- PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

El plazo de ejecución estimada de la Obra “Instalación del Servicio de Agua para el Sistema de Riego de las Localidades de Vilcabamba, Cañana, Huambrani y Chilcayoc-bajo en el distrito de Chilcayoc, provincia de Sucre, región Ayacucho”, es de 150 días calendario, indicado en el Perfil Viable.Para la ejecución de la obra será al cumplimiento de las siguientes condiciones:

Designación del Supervisor de obra según corresponda. Aprobación Resolutiva del Expediente Técnico de Obra. Que la Entidad haya hecho entrega del Terreno o lugar donde se ejecutará la obra.

DESCRIPCIÓN PLAZO DE EJECUCION

Elaboración Expediente Técnico 45 Días Calendario

Ejecución de Obra 150 Días Calendarios

TOTAL PLAZO DE EJECUCION 195 Días Calendario

(No incluye los plazos de revisión y levantamiento de observaciones)

8.- MARCO LEGAL

Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. Ley N° 29142, Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2013. Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto

Supremo N° 083-2004-PCM, y sus modificatorias. Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo

N° 084-2004-PCM, y sus modificatorias. Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Decreto Supremo Nº 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades. Ley Nº 27293 – Ley que crea al Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). Directiva Nº 003–2003–OSCE/PRE, Disposiciones complementarias para la participación de postores


en Consorcio en las contrataciones y Adquisiciones del estado Comunicado Nº 002–04 (PRE) Solución de empate de propuestas por sorteo en casos de procesos

que se realicen en Acto Público. Comunicado Nº 009–05–PRE Notificación de procesos de selección en el Sistema Electrónico de

Adquisiciones y Contrataciones del Estado SEACE. Para todo lo no previsto en los presentes términos de referencia, se aplicará supletoriamente lo

dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y el Código Civil. Otros relacionados y vigentes. Decreto Legislativo N° 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones, en adelante la Ley y sus

Modificatorias Decreto Supremo N° 184-2004-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1017 Ley de

Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento, y sus Modificatorias y Complementarias. Directiva N° 001-2011-EF/68.01; Directiva del Sistema Nacional de Inversión Pública Decreto Supremo Nº 011-79-VC, sus Modificatorias, Ampliatorias y Complementarias. Ley Nº 29951 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014. Ley Nº 26572, Ley General de Arbitraje

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso.

9.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTOA continuación se describen las obras proyectadas.

El Contratista deberá elaborar el Estudio definitivo (planos, sustento de metrados, análisis de Precios Unitarios, cronogramas de ejecución de Obra, presupuestos, especificaciones técnicas, etc.), y los estudios complementarios necesarios que permitan garantizar la funcionalidad y calidad de la obra.

Las dimensiones preliminares de la infraestructura se encuentran determinadas de manera estimada en el Perfil viable, las que deberán ser materia de evaluación por parte del Contratista, cuya propuesta final considerara los componentes y actividades contenidas en el perfil, los cuales deberán ser concordantes con los aspectos técnicos-normativos vigentes.

9.1 EL PROYECTO EN TÉRMINOS GENERALES COMPRENDE LO SIGUIENTE:

a). Infraestructura: b). elaboración de expediente técnico

9.2 PROGRAMA DE REQUERIMIENTOS:

ACTIVIDAD 1: INFRAESTRUCTURA DE CAPTACION, CONDUCCION Y ALMACENAMIENTO

Para lo cual se ha previsto la construcción de 04 canales de conducción entubados de PVC con una longitud total de 10, 477 m (03 canales con diámetro de tubería de 160 mm y 01 canal telescópico de diámetros 320 mm, 250 mm, 200 mm y 160 mm), 06 bocatomas de concreto armado de fc= 210 kg/cm2, 07 desarenadores, 07 reservorios con geomembrana, 08 canoas, 40 cámaras de inspección y 07 cámaras de hidrantes.

• Construcción de Bocatomas (06 Und)

Construcción de 06 estructuras de captación, 01 Bocatoma en Qda Jatumpampa - Q=14.68l/s, 01 Bocatoma en Qda Huachhualla – Q=11.52l/s, 02 Bocatomas en Qda Ccalicha de 33.22l/s y 16.88l/s respectivamente, 02 Bocatomas en Qda Todos Santos de 13.5l/s y 25.16l/s respectivamente

• Construcción de Canal de Conducción principal.


Construcción de un canal de conducción principal de Tubería PVC ALCANTARILLADO S-25 UF, con diámetros de 160mm (l=3,787m), 200mm (l=1,945m), 315mm (l=1,800m), 250mm (l=2,945m). Instalación que se desarrollara en la zona alta y baja del sistema.

• Construcción de Reservorio de Geo-membrana (07 Und)

Construcción de 07 infraestructuras de almacenamiento a lo largo de todo el planteamiento del proyecto, los cuales servirán como regulador y almacenamiento, el tipo de construcción será de Geo-membrana, con base de arcilla o barro tarrajeado y anclado en los diques o muros estabilizadores.

ACTIVIDAD 2: ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Los requerimientos del Estudio serán calculados basándose en el Estudio de PREINVERSION para el proyecto: “Instalación del Servicio de Agua para el Sistema de Riego de las Localidades de Vilcabamba, Cañana, Huambrani y Chilcayoc-bajo en el distrito de Chilcayoc, provincia de Sucre, región Ayacucho” aprobado y declarado VIABLE por el MEF-DGPI y en los aspectos técnicos desarrollados en el indicado estudio. Los cálculos y criterios que se adopten serán debidamente sustentados para definir y pre dimensionar los diferentes elementos estructurales del Proyecto.

Las dimensiones de las Infraestructuras proyectadas en el Estudio de Pre Inversión adjuntos a los presentes Términos de Referencia son preliminares, debiendo el Contratista realizar sus propios diseños, verificando, recalculando y justificando los dimensionamientos previos, además de considerar todos los elementos que el Contratista a su criterio indique que sean necesarios instalar. Así mismo, debe desarrollar los estudios complementarios, tales como: Estudio de Suelos y Canteras, Estudio Topográfico, Estudio de Impacto Ambiental según Ficha de Categorización Socio Ambiental, Manual de Operación y Mantenimiento, entre otros.

12.2 Documentos que Proporcionará la Entidad

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHICAYOC entregará al Contratista, toda la documentación existente relacionado al Proyecto (copia del Perfil de Pre inversión viabilizado).

12.3 Estudios que debe cumplir el contratista para la elaboración del Estudio Definitivo

El aspecto de Ingeniería de Infraestructura de Riego deberá cumplir con lo indicado en los Términos de Referencia (TDdR).

Para el procesamiento y elaboración del Expediente Técnico se da como recomendación la utilización del siguiente software:

Topografía: AutoDeskLand o Civil 3D Planos, detalles y estructuras: AutoCAD. Presupuestos: S10 versión para Windows Programación: MS Project Otros: MS Word, MS Excel.

Todo cálculo, aseveración, estimación o dato, deberá estar justificado en lo conceptual y en lo analítico. No se aceptarán estimaciones o apreciaciones del Consultor sin el debido respaldo.

La entrega en digital será en los formatos originales de diseño para una mayor celeridad en la evaluación y ejecución.

12.3.1 Alcances del estudio:


Resumen Ejecutivo Memoria descriptiva Ingeniería Básica del Proyecto Ingeniería del Proyecto Especificaciones Técnicas Presupuesto Planilla de Metrados Programación Capacitación Mitigación Ambiental Planos Anexos

a).- Diseño Hidráulico del ProyectoSobre la base de los resultados obtenidos de levantamiento topográfico y estudio de Mecánica de suelos, se procederá a elaborar los estudios de Infraestructura de Riego; Planteamiento Hidráulico; Cálculo Hidráulico; Diseño de Línea de Conducción; Diseño de Captaciones y Diseño de Reservorio de Almacenamiento.

b).- Estudio de Mecánica de Suelos y Diseño de Mezclas

La Mecánica de suelos, con la finalidad de determinar la capacidad portante del suelo, donde se construirá las obras de Infraestructura (obras de arte)

El estudio de Diseño de mezcla, se realizará en un laboratorio que demuestre garantía y el cual consistirá en: Características de los materiales (agregados) el cual se utilizará para un diseño de mezclas como:

Granulometría de los agregados Módulo de fineza de los agregados

Densidades aparentes de los agregados, incluyen la humedad normal de los agregados con porcentajes de humedades en los poros de las partículas de los agregados sobre el volumen total del agregado.

Absorciones de los agregados, determinante de la capacidad de adhesión mecánica entre la superficie de los agregados.

Masas unitarias de los agregados, las masas de los agregados por unidad de volumen.

Humedades de los agregados:

Dosificación en volumen y peso para concretos fc=210kg/cm2, f’c=175kg/cm2 y f’c =140 Kg/cm2.

c).- Estudio de Impacto Ambiental

El Consultor deberá tener en cuenta que para elaborar el Estudio de Impacto Ambiental debe tomar en cuenta la normatividad vigente. Objetivos:Con el propósito de lograr la conservación del entorno ambiental del proyecto y la mejora en las condiciones de vida de la población, el Estudio de Impacto Ambiental del Estudio Definitivo del proyecto debe cumplir los siguientes objetivos:


a. Analizar las dimensiones físicas, biológicas, sociales, económicas y culturales relacionadas con el proyecto y utilizarlas para orientar el desarrollo del proyecto en armonía con la conservación del ambiente.

b. Identificar y evaluar los pasivos ambientales críticos y proponer las medidas de mitigación correspondientes; así como calcular los respectivos costos para su implementación.

c. Preparar un Plan de Manejo Ambiental, conformado por el Programa de Medidas de Mitigación/Prevención, que contenga las medidas ambientales y sociales adecuadas para evitar y/o mitigar los impactos negativos directos e indirectos, determinados en las fases de inicio, ejecución y operación del proyecto, así como la cuantificación de los respectivos costos.

Informe Final del Estudio de Impacto Ambiental

El Informe a ser presentado deberá ser analítico, conciso y hacer énfasis a los problemas ambientales significativos, medidas y acciones recomendadas, enlazando la línea base (situación actual), pasivos ambientales; impactos potenciales ambientales que se puedan suscitar en cada etapa del proyecto y de acuerdo a ello presentar el Plan de Manejo Ambiental y programas respectivos.Contenido del Estudio de Impacto Ambiental1.- Resumen Ejecutivo.2.- Memoria Descriptiva3.- Diagnóstico Ambiental4.- Descripción del Proyecto5.- Estimación del Estado actual y Futuro del Ecosistema6.- Identificación y Valoración de Impacto ambiental7.- Análisis de Impactos Ambientales8.- Plan de Gestión Ambiental9.- Valoración de Costos Ambientales10.- Conclusiones y Recomendaciones Anexos:

Panel fotográfico Informes, Cuadros, Actas, etc. Planos y Mapas.

El expediente técnico deberá tener coherencia en todas las especialidades desde las memorias descriptivas, especificaciones técnicas, presupuesto, cuadros, cronogramas etc. 12.4 Expediente Técnico:

El Expediente Técnico estará elaborado y ordenado de acuerdo a la formulación-ejecución y supervisión de obras de Proyectos en la fase de Inversión, por administración Directa y encargo del La Municipalidad Distrital de CHICAYOC.

Contenido del Expediente Técnico:

El Consultor Externo deberá presentar el Expediente Técnico completo, el mismo que debe contener la siguiente documentación técnica:

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO

I. RESUMEN EJECUTIVOI.1 Nombre del proyecto


I.2 Ubicación del proyectoI.3 Objetivo del proyectoI.4 Área bruta del proyecto y neta de riegoI.5 Población beneficiada por sectores o módulos

1.6 Usos diversos y usuarios del agua 1.7 Balance hídrico del proyecto de riego1.8 Metas físicas del proyecto1.9 Organización y Gestión del Proyecto y Plan de Capacitación a Usuarios 1.10Resultados del Estudio de Impacto Ambiental EIA1.11Costos del proyecto.1.12Beneficios del proyecto1.13Resultado de la Evaluación1.14Entidades involucradas1.15Estrategia o plan de implementación del proyecto1.16Financiamiento

II. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTOII.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

II.1.1 Condiciones Socioeconómicas de la Población AfectadaII.1.2 Población beneficiada por comunidades, sistemas, sectores y módulos de riegoII.1.3 Población Económicamente Activa, del ámbito del proyectoII.1.4 Migración II.1.5 Nivel educativo de la población.II.1.6 Oferta y demanda de mano de obra actualII.1.7 Principales actividades económicas – fuentes de ingreso familiarII.1.8 Servicios de consumo poblacional de agua actual,II.1.9 Institucionalidad local, y del ámbito del proyecto. Sus roles.

II.2 CARACTERÍSTICAS FISIOGRÁFICAS Y CLIMÁTICASII.2.1 Fisiografía de las zonas de riegoII.2.2 Alturas medias de cuenca y áreas de riegoII.2.3 Variables agroclimáticas principalesII.2.4 Medio ambiente

II.3 RECURSO SUELOII.3.1 Características edafológicas,II.3.2 Clasificación de suelos por Aptitud de RiegoII.3.3 Presentar dos tipos de mapas (edafológico y aptitud de riego a escala 1:10.000 (con curvas a

nivel cada 5 metros).II.3.4 Problemas de conservación de suelos.

II.4 GEOLOGÍA GENERALII.4.1 EstratigrafíaII.4.2 GeomorfologíaII.4.3 Rasgos estructuralesII.4.4 SismicidadII.4.5 Geodinámica. Identificación de zonas con riesgo geodinámica en el ámbito del proyecto


II.5 HIDROLOGÍAII.5.1 Fuentes hídricas, su ofertaII.5.2 Caudales máximosII.5.3 Uso actual del agua de las fuentes para diferentes tipos de usoII.5.4 Calidad del agua para fines de riego y consumoII.5.5 Balance hídrico general por todo tipo de usos de aguaII.5.6 Balance hídrico del riego actual

III. INGENIERIA BASICA DEL PROYECTOIII.1 AGROLOGÍA

III.1.1 ObjetivoIII.1.2 MetodologíaIII.1.3 Series de suelosIII.1.4 Fases de suelos: profundidad, pedregosidad, erosión, pendiente, drenaje, salinidad - sodicidad,

simbologíaIII.1.5 Suelo III.1.5.1 Caracterización edafológica: Morfológica, física química e hidrodinámica por cada serie. III.1.5.2 Clasificación de suelos según su aptitud para riego: Principios básicos, metodología,

factores de clasificación de los suelos, uso de suelos, productividad, desarrollo de los suelos, requerimiento de agua, clase de aptitud de riego - recomendaciones.

III.1.6 Problemas de Conservación de SuelosIII.1.7 Protección de infraestructuraIII.1.8 Protección ribereña

III.2 AGROECONOMÍAIII.2.1 ObjetivoIII.2.2 Sistemas de producción agropecuaria actual o sin proyectoIII.2.3 Zonas homogéneas de producciónIII.2.4 Tenencia y conducción de la tierraIII.2.5 Tipología de productores (UPF)III.2.6 Producción agrícola ActualIII.2.6.1 Sistemas de producción y niveles de tecnologíaIII.2.6.2 Cédula de cultivosIII.2.6.3 Calendario agrícolaIII.2.6.4 Rotación de cultivos

5.2.6.5 RendimientosIII.2.7 Producción pecuariaIII.2.7.1 Población pecuaria por especies y razasIII.2.7.2 Coeficientes técnicosIII.2.7.3 Sanidad (manejo, alimentación, etc.)III.2.8 Volumen, Costos y Valor de Producción AgropecuariaIII.2.9 Ingreso agrícola familiar por tipo de productor (UPF)III.2.10 Empleo de mano de obra en la actividad agropecuariaIII.2.11 Sistema de producción agropecuaria con proyectoIII.2.11.1 JustificaciónIII.2.11.2 Sistema de producción agrícola


III.2.11.3 Producción agrícola bajo riego por Unidad Agrícola Familiar UAF Tecnología de producción

III.2.12 Cédula de cultivosIII.2.12.1 Calendario agrícolaIII.2.12.2 Rendimientos y volumen de la producciónIII.2.12.3 Costos de producción agrícola por hectáreaIII.2.13 Producción pecuariaIII.2.13.1 Población por clases, edad y sexo, especies y razas, III.2.13.2 ManejoIII.2.13.3 AlimentaciónIII.2.13.4 SanidadIII.2.13.5 Coeficientes técnicosIII.2.13.6 Costos de producción pecuaria por Unidad AnimalIII.2.14 Costo, Volumen y Valor de la Producción AgropecuariaIII.2.15 Ingreso agrícola familiar por tipo de productor (UPF)III.2.16 Inversiones a nivel de unidades de producción. III.2.17 Empleo de mano de obra en actividades agropecuarias con proyecto

III.3 HIDROLOGIAIII.3.1 ObjetivoIII.3.2 Caracterización y fisiografía de las cuencas de ubicación de las fuentes:III.3.3 Ecología: Zonas de vidaIII.3.4 Variables climáticas contextualizadas: Temperatura, humedad relativa, horas de sol, vientos,

evaporación.III.3.5 Ubicación de zonas propensas a riesgos climáticos.III.3.6 Evapotranspiración potencial.III.3.7 Precipitación pluvial generada para la zona.III.3.8 Generación de caudales.III.3.9 Disponibilidad hídrica, para diferentes usos. La fuente, riego, consumo humano III.3.10 Análisis de eventos extremos. Caudales máximosIII.3.11 Tránsito de avenidasIII.3.12 Gasto sólidoIII.3.13 Calidad de aguaIII.3.14 Conclusiones y recomendaciones

III.4 GEOLOGIA Y GEOTECNIAIII.4.1 Introducción III.4.2 ObjetivoIII.4.3 Caracterización estratigráfica del área del proyectoIII.4.4 Geomorfología del ámbito del proyectoIII.4.5 Rasgos estructuralesIII.4.6 SismicidadIII.4.7 Geodinámica. Determinación de zonas con riesgo geodinámica en el ámbito del proyecto.

Zonas de deslizamiento, derrumbes, asentamientos, zonas propensas a erosión.

III.5 RIESGO SISMICOIII.5.1 Introducción


III.5.2 Sismo tectónicaIII.5.3 Principales rasgos tectónicosIII.5.4 Sismicidad históricaIII.5.5 Sismicidad instrumentalIII.5.6 Fuentes Sismogénicas y recurrencia sísmicaIII.5.7 Determinación de recurrencia sísmicaIII.5.8 Leyes de atenuaciónIII.5.9 Evaluación del peligro sísmicoIII.5.10 Nivel de confianzaIII.5.11 Determinación del peligro sísmico

III.6 GEOTECNIA DE OBRAS HIDRÁULICASIII.6.1 Investigaciones de campo y ensayos de laboratorioIII.6.2 Geotecnia de zonas de emplazamiento de bocatomas, cajas de inspección, pases aéreos, red

de conducción.III.6.2.1 Perfil estratigráfico.III.6.2.2 Capacidad de carga.III.6.2.3 Empuje pasivo y activo.III.6.3 Estudio de canteras de material de construcción y obras de ingeniería diversas: Arena, grava,

piedra.III.6.3.1 Métodos directosIII.6.3.2 Ensayos de laboratorioIII.6.3.3 Interpretación.

III.7 DISEÑO DE OBRASIII.7.1 Resumen de la oferta hídricaIII.7.2 Determinación de los caudales de diseñoIII.7.3 Presa III.7.4 Obras de control, regulación y mediciónIII.7.5 Estructura de reservorio III.7.6 Canales de secciones diversosIII.7.7 Obras de arte diversa.

IV. INGENIERIA DEL PROYECTO

IV.1 ESTUDIOS TOPOGRÁFICOSIV.1.1 Objetivos y alcancesIV.1.2 Metodología IV.1.3 Instrumentos de usoIV.1.4 Información cartográficaIV.1.5 Diagnostico topográfico de la zona IV.1.6 Levantamiento topográficoIV.1.6.1 Levantamiento topográfico línea de conducción IV.1.7 Hitos referencia y BMSIV.1.8 Resultado del estudio topográficoIV.1.9 Calculo de gabinete


IV.1.10 Dibujo de planos

IV.2 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL PROYECTOIV.2.1 Esquema hidráulicoIV.2.2 Reservorio o embalsesIV.2.3 Bocatoma por cada canalIV.2.4 Canales principales.IV.2.5 Área de influencia de cada canal IV.2.6 Obras de arte

IV.3 GESTIÓN ACTUAL DE LOS SISTEMAS DE RIEGOIV.3.1 Número de usuarios de cada canal y Derechos de AguaIV.3.2 Pago de tarifas de riego por hectárea, cuotas y multas. IV.3.3 Distribución de agua, distintos usos (Riego, consumo humano, etc.) IV.3.4 Distribución de agua de riego IV.3.5 Frecuencia de riegoIV.3.6 Operación y mantenimiento de los sistemas de riego y canalesIV.3.7 Organización en torno al agua para riego y su capacidad de gestión. Análisis FODA de la

organización de riegoIV.3.8 Organización en torno al agua de todos los usosIV.3.9 Eficiencias de riegoIV.3.10 Resumen, problemática y deficiencias de la infraestructura de riegoIV.3.11 Estrategias actuales en la gestión de los sistemas de riego

IV.4 SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA ACTUALIV.4.1 Zonas homogéneas de producciónIV.4.2 Producción agrícola: Sistemas de producción, cédula de cultivos, calendario agrícola, rotación

de cultivos, rendimientosIV.4.3 Producción pecuaria: Población pecuaria por clases, raza, edad y sexo, coeficientes técnicos,

sanidad, manejo y alimentación del ganadoIV.4.4 Volumen, Costo y Valor de la Producción Agropecuaria.IV.4.5 Ingreso agrícola familiar por tipo de UPFIV.4.6 Empleo de mano de obra en la actividad agropecuaria actualIV.4.7 Comercialización de la producción

IV.5 PROBLEMÁTICA PRINCIPAL DEL PROYECTO: IV.5.1 Ajuste o Validación del árbol de Problemas, sus causas y efectos

IV.6 OBJETIVOS DEL PROYECTO.IV.6.1 Ajuste o validación del árbol de objetivos, medios y fines

IV.7 POTENCIALIDADES

IV.8 EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO IV.8.1 Sistemas de producción agropecuaria con proyecto


IV.8.2 Producción agrícola bajo riego por tipo de productores (UPF)24, Tecnología de producción, Cedula de Cultivos, rotación de cultivos, rendimientos

IV.8.3 Producción pecuaria: Población pecuaria por clases, raza, edad y sexo, coeficientes técnicos, sanidad, manejo y alimentación del ganado

IV.8.4 Volumen, Costo y Valor de la Producción AgropecuariaIV.8.5 Ingreso Agrícola Familiar por Tipo de Productores (UPF)

IV.9 DISEÑO AGRONÓMICO DEL PROYECTOIV.9.1 Análisis de la Demanda de Agua de Riego sin y con proyectoIV.9.2 Análisis de la Oferta de Agua para Riego sin y con ProyectoIV.9.3 Balance HídricoIV.9.4 Organización y Gestión del Sistema de Riego con ProyectoIV.9.5 Validación o acceso a los derechos de aguaIV.9.6 Estrategias para lograrloIV.9.7 Distribución de agua de riego y Otros Usos (Riego, Consumo Humano, otros)IV.9.8 Número de Usuarios del Riego admitidos con proyectoIV.9.9 Eficiencias de riego proyectadas: Conducción, distribución y a nivel de parcela, justificados.IV.9.10 Operación y Mantenimiento de la Infraestructura de riego, tarifa de agua por hectárea.IV.9.11 Estrategias para lograr una adecuada gestión de los sistemas de riegoIV.9.11.1 Aspectos legalesIV.9.11.2 Aspectos organizativos.IV.9.11.3 Aspecto administrativo

IV.10 DISEÑO HIDRÁULICO DEL PROYECTO.IV.10.1 Infraestructura de Riego con ProyectoIV.10.2 Planteamiento Hidráulico IV.10.3 Canales principalesIV.10.4 Estrategia o plan de implementación del ProyectoIV.10.5 Memorias de CálculoIV.10.6 Calculo de obras especiales y obras de arteIV.10.7 Cálculos volumétricosIV.10.8 Cálculos estructuralesIV.10.9 Diseño de la línea de conducciónIV.10.10 Diseño de bocatomasIV.10.11 Diseño de desarenadorIV.10.12 Diseño de cámaras de inspección IV.10.13 Diseño de cámaras hidrantes IV.10.14 Diseño de canoas IV.10.15 Diseño de reservorios

V. ESPECIFICACIONES TECNICASV.1 Especificaciones Técnicas (Generales y Específicas) acorde del presupuesto costo directo

VI.PRESUPUESTO VI.1 COSTOS Y PRESUPUESTOS DEL PROYECTO

24 : UPF : Unidad de Producción Familiar


VI.1.1 Presupuesto de Obras CivilesVI.1.1.1 Presupuesto de obraVI.1.1.2 Análisis de insumos y materialVI.1.1.3 Costo UnitarioVI.1.1.4 Formula PolinómicaVI.1.2 Costo de Gastos Generales y liquidación (analítico) VI.1.3 Costo de supervisión (analítico)VI.1.4 Costos de Gestión y Monitoreo del ProyectoVI.1.5 Costos de Mitigación de Impactos Ambientales (analítico)VI.1.6 Presupuesto para la Organización, Gestión, Capacitación y Asistencia Técnica Personalizada a

Usuarios (analítico)VI.1.7 Costo de Operación y mantenimientoVI.1.8 Costos incrementalesVI.1.9 Evaluación económica del proyectoVI.1.10 Análisis de riesgoVI.1.11 Análisis de sostenibilidadVI.1.12 Análisis del empleo de mano de obra sin y con proyecto

El presupuesto calculado debe presentar con su respectiva base de datos S10 Backup actualizado

VII. PLANILLA DE METRADOSVII.1 Planilla de MetradosVII.2 Costos Hora Hombre VII.3 Costos de Alquiler Horario de Equipo y Maquinaria VII.4 Precios Unitarios de Materiales y/o Insumos (sustentado mediante cotizaciones) VII.5 Análisis de Transporte y/o Flete (calculado según volumen de carga)

VIII. PROGRAMACIONVIII.1 PROGRAMACIÓN DE OBRA

VIII.1.1 Presupuesto Referencial de ObraVIII.1.2 Presupuesto de las Actividades Relacionadas con el Aporte de Usuarios.VIII.1.3 Presupuesto Analítico Mensualizado del Costo DirectoVIII.1.4 Presupuesto Analítico Mensualizado de los Costos Indirectos (Gastos Generales)VIII.1.5 Calendario de Adquisición de Insumos.VIII.1.6 Presupuesto Analítico Mensualizado del Costo de SupervisiónVIII.1.7 Sistema de Reajuste – Fórmula PolinómicaVIII.1.8 Programación valorizada y Cronograma de ejecución de ObraVIII.1.9 Cronograma Gantt en MS Project Estrategias de Ejecución de Obra y participación de usuarios

en la ejecución de obras

IX.CAPACITACION9.1 Componente de Capacitación a Usuarios para la Gestión del Sistema de Riego

9.1.1 Introducción9.1.2 Plan de Capacitación (Plan de trabajo)9.1.3 Elaboración de Línea de Base9.1.4 Identificación del Problema Central


9.1.5 Resultados Esperados con la Implementación de la Capacitación9.1.6 Actividades 9.1.7 Estrategia y Metodología9.1.8 Responsabilidades9.1.9 Cronograma (Tiempo de Ejecución)9.1.10 Alcances de la Capacitación9.1.11 Presupuesto para Acciones de Organización, Gestión y Capacitación de Usuarios

X. IMPACTO AMBIENTAL10.1 Componente de Estudio de Impacto Ambiental10.1.1 Resumen ejecutivo10.1.2 Memoria descriptiva10.1.3 Diagnóstico ambiental10.1.4 Descripción del proyecto10.1.5 Estimación del estado actual y futuro del ecosistema10.1.6 Identificación y valoración de impactos10.1.7 Análisis de los impactos ambientales10.1.8 Plan de gestión ambiental10.1.9 Valoración de costos ambientales10.1.10 Mitigación Ambiental10.1.11 Conclusiones10.1.12 Recomendaciones

XI.PLANOSEl Consultor debe presentar los Planos del estudio en impresiones, reproducciones y en formato digital adecuado para su lectura y reproducción. Todos los planos serán confeccionados con uniformidad, utilizando el Formato A1 (594 x 841 mm ) establecido por ITINTEC, a manera de cubrir los requerimientos de reproducción de copias y factibilidad de manejo y preparación de un cuaderno de láminas para fines de Licitación.

Los planos que por razón de escala superaran las dimensiones del Formato A1, serán preparados en los Formatos A0, 2A0, 4A0 ó formatos alargados del Formato A1 con indicación de los empalmes respectivos.

11.1 Títulos y Numeración Los títulos de los planos serán dibujados en la esquina inferior derecha de los mismos y serán subdivididos en espacios adecuados para indicar:

1. El nombre de la Entidad que encarga los Estudios (La Municipalidad Distrital de CHICAYOCC)2. Nombre de la Consultora.3. Nombre del Estudio.4. Nombre del Plano.5. Fecha de elaboración de los planos.6. Escala empleada de los Planos.7. El número de lámina con referencia al conjunto de lámina y a cada tipo de plano. 8. Nombre del Ingeniero ó de los Ingenieros responsables que han intervenido en cada uno de los

aspectos del desarrollo de los planos.

11.2 Los planos a presentarse serán:


1. Plano de ubicación del proyecto2. Plano Clave3. Plano de ubicación de cantera de agregados4. Planos de Hidrología5. Planos de Topografía6. Planos Geología, Geodinámica y Geotecnia7. Planos de Diseño Planteamiento Hidráulico, planta, frontal, secciones, cortes y detalles de las

Obras Civiles:7.1 Bocatomas7.2 Reservorios7.3 Canales principales.7.4 Estructuras del sistema bocatomas, desarenadores, reservorios, canoas,

cámaras de inspección y cámaras de hidrantes8. Planteamiento hidráulico red de conducción.

Los planos de planteamiento hidráulico deben presentar con su respectiva base de datos.

XII. ANEXOS. XII.1 En el proyecto se debe presentar y anexar los documentos de información primaria: XII.2 Certificado de Libre Disponibilidad del recurso hídrico (ALA)XII.3 Presentar Resolución del comité de regantes o documento que acredite a la junta directiva de

los beneficiarios XII.4 Presentar Padrón de beneficiarios con sus áreas respectivas

XII.4.1 Actas de compromiso de operación y mantenimiento de la infraestructura de riegoXII.4.2 Presentar Acta de compromiso de Aporte de mano de obra no calificada de ser necesario.XII.4.3 Presentar Acta de libre disponibilidad del terreno para fines constructivos de Red de conducción

y Obras de Arte.XII.4.4 Presentar Acta compromiso de pago (tarifa de agua)XII.4.5 Presentar la Cotización de insumos y materiales.XII.4.6 Presentar Libreta de topografía (detallado y por sector de riego) con base de datos de los

puntos del levantamiento topográficoXII.4.7 Presentar los resultados de los análisis de laboratorio (original)

12.5 Todo el Expediente deberá estar foliado y con su Índice. 12.6 Todos los Folios deberán estar firmados por un Ingeniero Consultor de Obras y responsable de cada estudio.

12.5 Presentación de Informes Parciales

La presentación de los informes parciales se efectuara dentro del plazo previsto, para la ejecución del servicio, comprende el cumplimiento de los plazos parciales para el caso de cada una de las etapas, según el detalle siguiente:

INFORME Nº 01. Plazo de entrega: A los Quince (15) días calendario, de iniciado el Plazo de Ejecución del Servicio. (Según el cuadro adjunto)

INFORME Nº 02. Plazo de entrega: A los veinte (20) días calendario, de iniciado el Plazo de Ejecución del Servicio. (Según el cuadro adjunto)


INFORME Nº 03. Plazo de entrega: A los Treinta (30) días calendario, de iniciado el Plazo de Ejecución del Servicio. (Según el cuadro adjunto)

INFORME FINAL. Plazo de entrega: A los cuarenta y cinco (45) días calendario, de iniciado el Plazo de Ejecución del Servicio. (Según el cuadro adjunto) La vigencia del contrato será desde la firma del mismo por la Entidad y el Consultor, y/o Empresa Consultora hasta la conformidad y liquidación del servicio por parte de las áreas competentes de la Unidad Ejecutora. La conformidad y liquidación del servicio a la que se hace referencia será otorgada inmediatamente después de ser emitida la Conformidad al Expediente Técnico.

CUADRO N°01: ACTIVIDADES A DESARROLLAR

N° Actividades15 días de inicio el plazo

20 días de inicio el plazo



01Presentación del Informe Nº 1 (Informe Inicial, Informe de Levantamiento Topográfico, Estudios Mecánica de Suelos, Estudios de Impacto Ambiental.

X

02

Presentación del Informe Nº 2 (Proyecto integral de las especialidades de Infraestructura del Sistema de Riego, Diseño Agronómico, Diseño Hidráulico, Diseño de Obras. X

03

Presentación del Informe Nº 3 (Expediente Técnico completo incluyendo además de metrados presupuestos, memorias Descriptivas, Memorias de Calculo, Especificaciones Técnicas, Planillas de Metrados, Presupuestos y análisis de Costos Unitarios), formulas Polinómica, Planos y Anexos.

X

04

Presentación del INFORME FINAL (El Expediente Técnico definitivo debidamente foliado y firmado por el Consultor de Obras. (Especialistas de cada estudio) X

A). PRIMER INFORME De acuerdo al plazo indicado el contratista presentara lo siguiente:

INFORME TECNICO INICIAL:

Informe Técnico de la Evaluación Integral del área de intervención del proyecto Panel Fotográfico (detalles y panorámicas) debidamente comentadas. El consultor deberá presentar una constancia de Inspección firmado por el Presidente de la

comunidad Campesina beneficiaria. Deberá presentar su equipo de trabajo, que serán los mismos que fueron presentados en la

propuesta técnica en el proceso de adjudicación. Asimismo adjuntara el Informe de Levantamiento Topográfico(Localización, ubicación) Estudios de Mecánica de Suelos (toma de muestras y mapeo de calicatas) Estudio de Diseño de Mezcla (ubicación de canteras)


Estudios de Impacto Ambiental de acuerdo a la Normatividad vigente del Ministerio del ambiente, Formato FF-03 (Contenido Mínimo de Evaluación de Impacto Ambiental).

B). SEGUNDO INFORME

Comprende la presentación del desarrollo del proyecto integral de las especialidades de Sistemas de Riego. Compatibilizados, que incluyan los planos de obra, memorias descriptivas, memorias de cálculo, especificaciones técnicas de todas las especialidades.

El consultor externo y su equipo serán los responsables de realizar la compatibilización de todas las especialidades y componentes, con la finalidad de evitar discrepancias entre los planos y la documentación técnica que forma parte del Expediente técnico, luego de lo cual se entregara a la entidad para la revisión de las especialidades debidamente compatibilizados.

Es obligatorio el cumplimiento, en lo que corresponda, de las normas vigentes indicadas, así como la presentación de los planos, memoria descriptiva, memoria de cálculo, especificaciones técnicas de todas las especialidades, así como los metrados, para la revisión integral por parte de los especialistas.

La Entidad a través del Supervisor del Proyecto, revisara el proyecto integral, en todas sus especialidades, componentes y emitirá los informes de revisiones respectivas con la calificación una vez CONFORME, se iniciara la elaboración de los metrados y la entrega del Expediente Técnico completo. Dicha revisión la ejecutara el supervisor del proyecto.

C). TERCER INFORME

Una vez recibida la conformidad por la entidad de la anterior entrega, se procederá a la elaboración de los Metrados, presupuestos y toda documentación que complementen la obtención del expediente técnico definitivo.

Una vez consolidada los metrados de todas las especialidades, se elaboraran los presupuestos por componentes: Infraestructura, Capacitación y Mitigación Ambiental. Tomando como sustento la base de datos de análisis de costos unitarios y los precios de materiales de la zona obtenidos por los profesionales responsables del expediente técnico, debiendo presentar por especialidad y por componente: Planilla general de metrados, sustento de metrados, presupuesto, análisis de precios unitarios, relación de materiales, formula Polinómica, consolidado del presupuesto, resumen del presupuesto, Cuadro de Desembolsos, Calendario de Avance de obra valorizado, Desagregado de Gastos Generales, Supervisión, Gestión y monitoreo del Proyecto, Cuadro comparativo entre costos PIP y costos Expediente Técnico, entre otros, que formaran parte del expediente técnico.

Culminado los Metrados y presupuesto, deberá realizarse la revisión y compatibilización final entre los documentos que conforman el expediente técnico a fin que la Entidad proceda a la revisión y conformidad de los mismos, quedando así apto para la entrega definitiva.

D). CUARTO INFORME

Presentación del INFORME FINAL, el Expediente Técnico definitivo debidamente conformado y con el desarrollo compatibilizado entre todas sus especialidades y componentes.

Los plazos para la presentación de los Informes del Expediente Técnico son obligatorios y su presentación está sujeta al Plan de Trabajo - Cronograma de Actividades presentado por el Consultor, al momento de suscribir el contrato.

El Consultor presentará los Informes 1, 2,3 y 4 en volúmenes, se usará papel tamaño A4 y para los planos papel blanco A-1 preferentemente y deben estar ordenados y doblados de manera que permitan su fácil desglosamiento, deben estar identificados por una numeración y codificación adecuada y mostrarán la fecha, sello y firma del profesional responsable.


Toda la documentación que se presente deberá tener un índice y numeración de páginas, mostrarán el sello y firma del Jefe de Proyecto; asimismo cada especialista firmará en señal de conformidad los documentos de su especialidad.

EL Expediente Técnico Definitivo debe contener lo descrito líneas arriba y será presentado en un ORIGINAL y DOS COPIAS todos con firmas originales y Archivo Digital.

12.6 De la Presentación de los Informes

El Consultor presentará los Informes directamente por mesa de partes de La Municipalidad Distrital, dentro de los plazos y/o en las fechas señaladas en el Plan de Trabajo y el Cronograma de Actividades actualizados.

Para que los informes sean aceptados y considerados como presentados, como mínimo, deberán incluir todos los contenidos que se indican en los presentes Términos de Referencia; no se dará como válida la presentación de informes incompletos sin los contenidos mínimos que se indican en los presentes Términos de Referencia, en cuyo caso el Evaluador lo devolverá al Consultor mediante documento, considerándolo como no presentado.

Si el Consultor presentara un informe en mesa de partes de LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL, éste deberá contar con la visación del Evaluador para que pueda ser considerada la fecha de presentación.

En cada una de las etapas de entrega del Expediente Técnico, además de la documentación escrita y gráfica (planos), EL CONSULTOR deberá entregar en medio magnético (CD) todos los documentos físicos a presentar.

12.7 Revisión y Aprobación de Informes

El Gobierno Regional revisará y aprobará los Informes a través del Evaluador, cuando el Evaluador hace consultas o solicita la opinión y/o revisión del Formulador del Estudio de pre inversión y/o de la OPI Regional y/o aprobación del Programa Regional de Riego correspondientes en cualquier etapa de la Elaboración del Expediente Técnico los plazos que demore la absolución de dichas consultas, opinión o revisión, no serán computables para los plazos de revisión del Evaluador y de presentación de los Informes y del Expediente Técnico por parte del Consultor, pudiendo solicitar éste formalmente la modificación del cronograma de presentación de informes no generando derecho a reclamar pagos adicionales por ningún concepto al Consultor.

En cualquier etapa de la elaboración del Expediente Técnico, los plazos que demore la revisión y/o aprobación y el pronunciamiento por parte del Programa Regional de Riego, no serán computables para los plazos de revisión del Evaluador y de presentación de los Informes y del Expediente Técnico por parte del Consultor, asimismo no generan derecho a reclamar pagos adicionales por ningún concepto al Consultor.

FORMA DE PAGO:

La Entidad deberá realizar todos los pagos a favor del consultor por concepto de los servicios prestados. Dichos pagos se efectuarán después de ejecutada y aprobada la respectiva prestación.

Los pagos, en este rubro de elaboración de Expediente Técnico, se efectuarán en las siguientes etapas:

N° de Informe

% Presentación De Informes


2 20.00 %A la presentación del Informe N°02 y de acuerdo a los plazos y contenido indicado en el Cuadro adjunto: Actividades a desarrollar, previa aprobación del Supervisor o Inspector.A la presentación del Informe N°03 y de acuerdo a los plazos y contenido indicado en el Cuadro adjunto: Actividades a desarrollar, previa aprobación del


3 25.00 % Evaluador

4 25.00 %A la presentación del Informe Final de acuerdo a los plazos y contenido indicado en el Cuadro adjunto: Actividades a desarrollar, previa aprobación del Supervisor o Inspector.

5 10.00 %A la Aprobación Resolutiva del Expediente Técnico y a la presentación del Informe de Consistencia del SNIP Formato 15 o 16, según corresponda, Actividades a desarrollar, previa aprobación del Supervisor o Inspector.

12.8 Recepción y Conformidad del Servicio

La recepción y conformidad del servicio será responsabilidad del Programa Regional de Riego de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico.

En caso de observaciones se otorgará un plazo en función a la complejidad, que no excederá de 1/5 del plazo contractual ni ser menor de dos días, siempre que las observaciones no constituyan obligaciones esenciales del Consultor.

12.9 Coordinación Durante el Proceso

El CONSULTOR y/o EMPRESA CONSULTORA deberá informar con la respectiva anticipación, la fecha en que se realizará el trabajo de campo, de tal manera que se pueda planificar y coordinar con el Supervisor o Inspector. Conforme se vaya realizando las actividades del estudio, se mantendrán las reuniones de trabajo que sean necesarias entre el CONSULTOR y Supervisor o Inspector a fin de aclarar cualquier inquietud que pueda darse en la elaboración del Expediente Técnico.

12.10 Plazo de Entrega de Observaciones, Recomendaciones y Subsanaciones.

1. El INSPECTOR O SUPERVISOR revisará el Informe Nº 01, en el plazo de hasta CINCO (5) días hábiles siguientes a la fecha de su recepción y comunicará sus observaciones y recomendaciones al Consultor de ser el caso, a través de la Gerencia Municipal de Desarrollo Económico. El CONSULTOR, subsanará o aclarará las observaciones e incorporará las recomendaciones formuladas para esta etapa en un plazo de CINCO (05) días calendario. Además de ello deberá contar con la conformidad del Programa Regional de Riego de la Gerencia Municipal de Desarrollo Económico, excedido el plazo establecido, será sujeto a penalidad establecida en la Ley.

2. El INSPECTOR O SUPERVISOR revisará el Informe Nº 02, en el plazo de hasta CINCO (5) días hábiles siguientes a la fecha de su recepción y comunicará sus observaciones y/o recomendaciones al Consultor de ser el caso, a través de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico. El CONSULTOR, subsanará o aclarará las observaciones e incorporará las recomendaciones formuladas para esta etapa en un plazo de SIETE (07) días calendario. Además de ello deberá contar con la conformidad del Programa Regional de Riego de la Gerencia Municipal de Desarrollo Económico. Excedido el plazo establecido, será sujeto a penalidad establecida en la Ley.

3. El INSPECTOR O SUPERVISOR conjuntamente con el Comité de Aprobación de Expedientes Técnicos de Infraestructura de Riego, revisará el Informe Nº 03, en el plazo de hasta SIETE (7) días hábiles siguientes a la fecha de su recepción y comunicará sus observaciones y/o recomendaciones al Consultor de ser el caso, a través de la Gerencia Municipal de Desarrollo Económico.

El CONSULTOR, subsanará o aclarará las observaciones e incorporará las recomendaciones formuladas para esta etapa en un plazo de SIETE (07) días calendario. Excedido el plazo establecido, será sujeto a la penalidad establecida en la Ley.


4. El INSPECTOR O SUPERVISOR conjuntamente con el Comité de Aprobación de Expedientes Técnicos de Infraestructura de Riego, revisará el Informe Final y Expediente Técnico Definitivo, en el plazo de hasta CINCO (05) días hábiles siguientes a la fecha de haberlo recepcionado y comunicará sus observaciones y/o recomendaciones al Consultor de ser el caso, a través de la Gerencia Municipal de Desarrollo Económico. El CONSULTOR tiene cinco (05) días calendario siguientes a la recepción de las observaciones y/o recomendaciones formuladas por el evaluador al Informe Final para realizar el levantamiento con las subsanaciones y/o aclaraciones requeridas. Para esta etapa la demora en el levantamiento de las observaciones fuera del plazo indicado está sujeta a la multa por moras indicada en el Contrato.

5. El Comité de Aprobación de Expedientes Técnicos de Infraestructura de Riego, emitirá opinión

favorable para el otorgamiento de la conformidad al Expediente Técnico en un plazo máximo de CINCO (05) días hábiles.

La documentación que se genere durante la ejecución del Estudio constituirá propiedad intelectual de LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL, y no podrá ser utilizada para fines distintos a los del Estudio sin consentimiento escrito de dicha Entidad.

En caso de resolución del contrato, el expediente técnico en las condiciones que se encontrase pasara a poder de la Entidad, cediendo el CONSULTOR sus derechos de autoría de manera automática.

12.11 Otras Responsabilidades del Consultor

El CONSULTOR y/o EMPRESA CONSULTORA asumirá la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales prestados para la elaboración del Expediente Técnico de infraestructura de Riego, Mitigación y Capacitación.

El consultor deberá respetar los lineamientos generales de los estudios de pre inversión y los términos de referencia, sin que este sea limitativo a las necesidades reales del proyecto el cual se está formulando por lo cual se deberá considerar las partidas necesarias que aseguren el correcto funcionamiento sin que este sea causal de ampliaciones de plazo y/o adicionales de pago.

Brindar las facilidades correspondientes, directamente y a través de los diferentes especialistas, al desarrollo del trabajo que efectuará El EVALUADOR, designado para monitorear y evaluar la Elaboración del Expediente Técnico definitivo. Coordinar la ejecución del estudio con El EVALUADOR y con el Programa Municipal de Riego de la Gerencia Municipal de Desarrollo Económico de la Municipalidad distrital de CHICAYOC.

La revisión de los documentos y planos por parte del LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL, durante la elaboración del Expediente Técnico, no exime al Consultor de la responsabilidad final y total del mismo.

En atención a que el Consultor es el responsable absoluto del Estudio que realiza, deberá garantizar la calidad del Estudio y responder por el trabajo realizado, de acuerdo a las normas legales durante los siguientes cinco (05) años, desde la fecha de conformidad del Expediente Técnico por parte de LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL, por lo que en caso de ser requerido para cualquier aclaración o corrección, no podrá negar su concurrencia.

En caso de no concurrir a la citación antes indicada, se hará conocer su negativa a la Gerencia General Regional, al OSCE y finalmente a la Contraloría General de la República para los efectos legales consiguientes, en razón de que el servicio de consultoría prestado es un acto administrativo por el cual es responsable ante el Estado.

12.12 Penalidad

La penalidad se aplicará, si el consultor incurre en retraso injustificado en la presentación de los informes establecidos en los presentes términos de referencia, de corresponder, la penalidad será automáticamente


aplicada sobre el monto de la etapa del contrato por cada día natural de retraso de entrega del informe respectivo. En ningún caso el monto individual o acumulado de las penalidades excederá el 10% del monto total contratado. Para el cálculo de la penalidad, se utilizará la fórmula que la Ley de Contrataciones y su Reglamento establecen, aplicándose el artículo 165º del Reglamento de la Ley 1017, Decreto Supremo Nº 184-2008-EF. La Entidad hará efectiva la multa, deduciéndola del monto de la factura siguiente que emita el Proveedor.

Las penalidades se calcularán aplicando los porcentajes al monto contractual, las mismas que serán deducidas de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final, o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

12.13 Adelanto Directo

Para el Proceso de Elaboración del Expediente Técnico la entidad no OTORGARA ADELANTOS.

Para la Ejecución de la obra se otorgará hasta el 20% del monto contratado para la ejecución de la Obra, dentro de los ocho (8) días calendarios siguientes de recibida la notificación del documento que aprueba el expediente técnico.

13 REQUERIMIENTOS TECNICOS Y CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL DESARROLLO DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EJECUCION DE OBRA.

13.1 SUPERVISION Y CONTROL DEL PROYECTO: La Evaluación del EXPEDIENTE TÉCNICO, así como la EJECUCIÓN DE LA OBRA y puesta en funcionamiento, estará a cargo de la Gerencia Municipal de Desarrollo Económico y la Dirección Regional de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión de LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL.

El Contratista deberá estar sujeto a la verificación de la participación del personal profesional y técnico y de la infraestructura propuesta, antes y durante el desarrollo del contrato.

13.2 EJECUCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

La ejecución del proyecto se realizara de acuerdo al Expediente Técnico aprobado por la Gerencia Regional de desarrollo Económico de LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL y para la recepción del mismo, se tendrá en cuenta la ejecución completa de todas las metas consideradas en el Expediente Técnico.

13.3 OTRAS CONSIDERACIONES:

El participante, postor o contratista, para el cumplimiento de las obligaciones objeto de la presente convocatoria deberán tener presente lo siguiente:

a) Revisar detenidamente las Bases y documentos relacionados, y de ser el caso, comunicar por escrito, dentro del plazo las consultas u observaciones para absolver las aclaraciones o rectificaciones; pues en el caso de no hacerlo, se entenderá que el postor está de acuerdo y acepta todas las condiciones establecidas.

b) Efectuar una detenida inspección del lugar donde se va a construir la Obra. La presentación de la Propuesta implica la aceptación del Postor y no ha encontrado inconveniente alguno para la iniciación y ejecución de la Obra dentro de los plazos programados. La visita de campo antes de la presentación de propuestas será facultativa, de considerar necesario los participantes realizarán previa coordinación con la Gerencia Regional de Desarrollo Económico.

c) Durante la ejecución de obra, el contratista deberá coordinar directamente con la Gerencia Regional de Desarrollo Económico.

d) La sustitución del residente sólo procederá previa autorización escrita del funcionario de la Entidad que cuente con facultades suficientes para ello, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de presentada la


solicitud a la Entidad. Transcurrido dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamiento se considerará aprobada la sustitución. El reemplazante deberá reunir calificaciones profesionales similares o superiores a las del profesional reemplazado.

13.4 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA, es el responsable de la calidad y de los vicios ocultos de la obra hasta por un plazo máximo de 7 años contados a partir de la recepción conforme de parte de la comisión designada para tal fin.

13.5 AMORTIZACIÓN DE ADELANTOS

La amortización de los adelantos para la ejecución física de la obra, se efectuara de acuerdo a lo establecido en el Art. 173 del Reglamento de Licitaciones y Contrataciones del Estado (RLCE)

13.6 VALORIZACIONES Y METRADOS

13.6.1 SOBRE LAS VALORIZACIONES.

En caso de la Ejecución de Obras, Las Valorizaciones serán Mensuales y los cuales tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas el último día de cada periodo previsto en las Bases por el SUPERVISOR O INSPECTOR y el CONTRATISTA, de conformidad y en cumplimiento con el artículo 197º RLCE.

13.6.2 DISCREPANCIAS RESPECTO DE VALORIZACIONES Si surgieran discrepancias respecto de la formulación, aprobación de la valorización, entre el CONTRATISTA y el SUPERVISOR o LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL, según sea el caso, estas deberán ser resueltas de acuerdo a lo establecido en el Articulo N°199 del RLCE.

13.7 AMPLIACIONES DE PLAZO

De conformidad con el artículo 41° de la Ley el CONTRATISTA puede solicitar la ampliación de plazo pactado por las siguientes causales ajenas a la voluntad del contratista, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación:

a).- Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al CONTRATISTA. b).- Atrasos y/o paralizaciones en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles al LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL. c).- Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobada. Para que proceda una ampliación de plazo, deberá observarse el procedimiento y plazos regulados en los artículos 200°, 201° y 202° Reglamento.

13.8 DEMORAS INJUSTIFICADAS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Las demoras injustificadas durante la ejecución de la obra el CONTRATISTA está obligado a cumplir los avances parciales establecidos en el calendario de avance de obra vigente. En caso de retraso injustificado, cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada a una fecha determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto de la valorización acumulada programada a dicha fecha, el INSPECTOR o SUPERVISOR ordenará al CONTRATISTA que presente, dentro de los siete (7) días siguientes, un nuevo calendario que contemple la aceleración de los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto, anotando tal hecho en el cuaderno de obra.

La falta de presentación de este calendario dentro del plazo señalado en el párrafo precedente podrá ser causal para que opere la intervención económica de la obra o la resolución del contrato. El nuevo calendario no exime al CONTRATISTA de la responsabilidad por demoras injustificadas, ni es aplicable para el cálculo y control de reintegros.


Cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto acumulado programado del nuevo calendario, el inspector o el SUPERVISOR anotará el hecho en el cuaderno de obra e informará a LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL. Dicho retraso podrá ser considerado como causal de resolución del contrato o de intervención económica de la obra, no siendo necesario apercibimiento alguno al CONTRATISTA de obra.

13.9 INTERVENCIÓN ECONÓMICA DE LA OBRA

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL podrá, de oficio o a solicitud de parte, intervenir económicamente la obra en caso fortuito, fuerza mayor o por incumplimiento de las estipulaciones contractuales que a su juicio no permitan la terminación de los trabajos. La intervención económica de la obra es una medida que se adopta por consideraciones de orden técnico y económico con la finalidad de culminar la ejecución de los trabajos, sin llegar al extremo de resolver el contrato.

La intervención económica de la obra no deja al CONTRATISTA al margen de su participación contractual y sus obligaciones correspondientes, perdiendo el derecho al reconocimiento de mayores gastos generales, indemnización o cualquier otro reclamo, cuando la intervención sea consecuencia del incumplimiento del contratista.

Si el CONTRATISTA rechaza la intervención económica, el contrato será resuelto, de conformidad con lo indicado en el artículo 206º del Reglamento.

13.10 RECEPCIÓN DE OBRA Y PLAZOS

En la fecha de la culminación de la obra el residente anotará tal hecho en el Cuaderno de Obra y solicitará la recepción de la misma. El Inspector/SUPERVISOR, en un plazo no mayor de cinco (05) días posteriores a la anotación señalada, lo informará a el LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL, ratificando o no lo indicado por el Residente.

En caso que el Inspector/SUPERVISOR verifique la culminación de la obra, LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL procederá a designar un Comité de Recepción dentro de los siete (07) días siguientes a la recepción de la comunicación del Inspector/SUPERVISOR. Dicho comité estará integrado, cuando menos, por un representante de la Entidad, necesariamente ingeniero o arquitecto, según corresponda a la naturaleza de los trabajos, y por el inspector o SUPERVISOR.

En un plazo no mayor de veinte (20) días siguientes de realizada su designación, el Comité de Recepción, junto con el CONTRATISTA, procederá a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones técnicas y efectuará las pruebas que sean necesarias para comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos.

Culminada la verificación, y de no existir observaciones, se procederá a la recepción de la obra, teniéndose por concluida la misma, en la fecha indicada por el CONTRATISTA. El Acta de Recepción deberá ser suscrita por los miembros del Comité y el CONTRATISTA.

De existir observaciones, éstas se consignarán en el Acta respectiva y no se recibirá la obra. A partir del día siguiente, el CONTRATISTA dispondrá de un décimo (1/10) del plazo de ejecución de la obra para subsanar las observaciones, plazo que se computará a partir del quinto día de suscrita el Acta. Las obras que se ejecuten como consecuencia de observaciones no darán derecho al pago de ningún concepto a favor del CONTRATISTA ni a la aplicación de penalidad alguna.

Subsanadas las observaciones, el CONTRATISTA solicitará nuevamente la recepción de la obra en el Cuaderno de Obra, lo cual será verificado por el Inspector/SUPERVISOR e informado a LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL, según corresponda, en el plazo de tres (03) días siguientes de la anotación. El Comité de Recepción se constituirá en la obra dentro de los siete (07) días siguientes de recibido el informe del SUPERVISOR. La comprobación que realizará se sujetará a verificar la subsanación de las observaciones formuladas en el Acta, no pudiendo formular nuevas observaciones.


De haberse subsanado las observaciones a conformidad del Comité de Recepción, se suscribirá el Acta de Recepción de Obra.

Si en la segunda inspección el Comité de Recepción constata la existencia de vicios o defectos distintos a las observaciones antes formuladas, sin perjuicio de suscribir el Acta de Recepción de Obra, informará a LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL para que este, solicite por escrito al CONTRATISTA las subsanaciones del caso, siempre que constituyan vicios ocultos.

En caso que el CONTRATISTA o el Comité de Recepción no estuviesen conformes con las observaciones o la subsanación, según corresponda, anotará su discrepancia en el Acta respectiva. El Comité de Recepción elevará a la máxima autoridad administrativa del LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL, todo lo actuado con un informe sustentado de sus observaciones en el plazo máximo de cinco (5) días. LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL deberá pronunciarse sobre dichas observaciones en igual plazo. De persistir la discrepancia, ésta se someterá a conciliación y/o arbitraje, dentro de los quince (15) días siguientes al pronunciamiento del LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL.

Si vencido el cincuenta por ciento (50%) del plazo establecido para la subsanación, el LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL comprueba que no se ha dado inicio a los trabajos correspondientes, salvo circunstancias justificadas debidamente acreditadas por el CONTRATISTA, dará por vencido dicho plazo, tomará el control de la obra, la intervendrá económicamente y subsanará las observaciones con cargo a las valorizaciones pendientes de pago o de acuerdo al procedimiento establecido en el Reglamento.

Todo retraso en la subsanación de las observaciones que exceda del plazo otorgado, se considerará como demora para efecto de las penalidades que correspondan y podrá dar lugar a que LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL resuelva el contrato por incumplimiento. Las penalidades a que se refiere el presente artículo podrán ser aplicadas hasta el tope señalado en la Ley, el Reglamento o el Contrato, según corresponda.

Si por causas ajenas al CONTRATISTA la recepción de la obra se retardara, superando los plazos establecidos en el Artículo 210° del Reglamento, para tal acto, el lapso de la demora se adicionará al plazo de ejecución de la misma y se reconocerá al CONTRATISTA los gastos generales debidamente acreditados, en que se hubiese incurrido durante la demora. Si en el proceso de verificación de la subsanación de las observaciones, el comité de recepción constata la existencia de vicios o defectos distintas a las observaciones antes formuladas, sin perjuicio de suscribir el Acta de Recepción de Obra, informará al LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL para que ésta solicite por escrito al CONTRATISTA las subsanaciones del caso, siempre que constituyan vicios ocultos.

13.11 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

El CONTRATISTA presentará la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de obra. Dentro del plazo de sesenta (60) días de recibida, LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL deberá pronunciarse, ya sea observando la liquidación presentada por el CONTRATISTA o de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificará al CONTRATISTA para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.

Si el CONTRATISTA no presenta la liquidación en el plazo previsto, su elaboración será responsabilidad exclusiva del LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL en idéntico plazo, siendo los gastos de cargo del CONTRATISTA. Por lo que el LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL notificará la liquidación al CONTRATISTA para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.

La liquidación quedará consentida cuando, practicada por una de las partes, no sea observada por la otra dentro del plazo establecido.

Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, ésta deberá pronunciarse dentro de los quince (15) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se tendrá por aprobada la liquidación con las observaciones formuladas.


Toda discrepancia respecto a la liquidación se resuelve según las disposiciones previstas para la solución de Controversias establecidas en el artículo 42° y 52° de la Ley y Artículo 211° del Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.No se procederá a la liquidación mientras existan Controversias pendientes de resolver.Luego de haber quedado aprobada o consentida la liquidación y efectuado el pago que corresponda, culmina definitivamente el Contrato y se cierra el Expediente respectivo.

Con la liquidación, el CONTRATISTA entregará al LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL los planos post construcción o la Memoria Descriptiva Valorizada, según sea el caso.

13.12 PENALIDADESLa entidad aplicara las penalidades al contratista en caso de incumplimiento lo establecido en el Articulo N°165 del RLCE.

Asimismo la Entidad aplicara las penalidades respectivas por Incumplimiento del Contrato.- La Garantía de Fiel Cumplimiento, se ejecutará en su totalidad, solo cuando la resolución por la cual LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL resuelve el Contrato por causa imputable al CONTRATISTA, haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral consentido y ejecutoriado se declare procedente la decisión de resolver el Contrato. El monto de las garantías corresponderá íntegramente a LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL, independientemente de la cuantificación del daño efectivamente irrogado.

13.13 OTRAS PENALIDADES QUE IMPONGA LA INSTITUCIÓNDe conformidad con el artículo 166º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado se establecen las siguientes penalidades que son objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.

N° PENALIDADES MULTA

1INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONALCuando el contratista no cumpla con dotar a su personal de los elementos de seguridad. La multa es por cada día.

1/1000

2

PRUEBAS Y ENSAYOSCuando el contratista no realiza las pruebas o ensayos oportunamente para verificar la calidad de los materiales y las dosificaciones y es requerido por el supervisor. La multa será por vez.

1/1000

3RESIDENTE DE OBRACuando el Ingeniero Residente no se encuentra en forma permanente en la obra. La multa es por cada día.

5/1000

4

EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA TÉCNICACuando el contratista no presente los equipos declarados en la propuesta técnica, luego de 07 días de ser requerido por el supervisor. Cuando la falta de este equipo afecte el correcto desarrollo de la Obra.

1/1000

5

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGODe no presentar el Contratista los comprobantes que acrediten la cancelación del citado seguro, dentro de los 10 días siguientes al inicio de obra, se le aplicará la penalidad que se señala.

S/. 5,000

6

RETRASOS INJUSTIFICADOS Respecto al avance de obra mensual con relación al cronograma de ejecución de obra aprobado, el contratista será sujeto a una penalidad del monto de la valorización mensual.

2/100

7ACCESO AL CUADERNO DE OBRA, en caso que el Contratista no permita el acceso al cuaderno de Obra al supervisor, impidiéndole anotar las ocurrencias, se aplicara la penalidad por cada día de dicho impedimento

5/1000


Las penalidades enumeradas se calcularán aplicando los porcentajes señalados al monto contractual, las mismas que serán deducidas de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final, o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

13.14 RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44º de la Ley, cualquiera de las partes podrá resolver el contrato sin responsabilidad de ninguna de ellas, en caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato.

Cuando se resuelva el contrato, por causas imputables a alguna de las partes, se deberá resarcir los daños y perjuicios ocasionados.

Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, de acuerdo a las causales establecidas en el artículo 168º del Reglamento, la parte perjudicada deberá requerirlo mediante carta notarial para que las satisfaga en un plazo no mayor de quince (15) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato. Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte perjudicada resolverá el contrato en forma total o parcial, comunicándola mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato.

La resolución parcial solo involucrará a aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento y siempre que dicha parte sea separable e independiente del resto de las obligaciones contractuales, y que la resolución total del contrato pudiera afectar los intereses de LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL. En tal sentido el requerimiento que se efectúe deberá precisar con claridad qué parte del contrato quedaría resuelta si persistiese el incumplimiento. De no hacerse tal precisión se entenderá que la resolución será total en caso de persistir el incumplimiento, artículo 169º del Reglamento.

La resolución del contrato de obra determina la inmediata paralización de la misma, salvo los casos en que, estrictamente por razones de seguridad o disposiciones reglamentarias de construcción, no sea posible.

La parte que resuelve, deberá indicar en su carta de resolución, la fecha y hora para efectuar la constatación física e inventario en el lugar de la obra, con una anticipación no menor de dos (2) días. En esta fecha, las partes se reunirán en presencia de Notario Público o Juez de Paz, de conformidad con lo dispuesto en el tercer y cuarto párrafo del art. 64 del reglamento y se levantará un acta. Si alguna de ellas no se presenta, la otra levantará el acta, documento que tendrá pleno efecto legal, debiéndose realizar el inventario respectivo en los almacenes de la obra en presencia del Notario Público o Juez de Paz, dejándose constancia del hecho en el acta correspondiente, debiendo la Entidad disponer el reinicio de las obras según las alternativas previstas en el art. 44 de la ley.

Culminado este acto, la obra quedara bajo responsabilidad de LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL y se procede a la liquidación, conforme a lo establecido en el artículo 211º del Reglamento.

En caso que la resolución sea por incumplimiento del CONTRATISTA, en la liquidación se consignarán las penalidades que correspondan, las que se harán efectivas conforme a lo dispuesto en los artículos 164 y 165º del Reglamento.

En caso que la resolución sea por causa atribuible al LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL, éste reconocerá al CONTRATISTA, en la Liquidación que se practique, el cincuenta por ciento (50%) de la utilidad prevista, calculada sobre el saldo que se deja de ejecutar, actualizado mediante las fórmulas de reajustes hasta la fecha en que se efectuó la resolución del contrato.

Los gastos incurridos en la tramitación de la resolución del Contrato, como los notariales, de inventario y otros, son de cargo de la parte que incurrió en la causal de resolución, salvo disposición distinta de Laudo Arbitral.

13.15 EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

En caso de Resolución de Contrato La Municipalidad Distrital ejecutara las garantías otorgadas por el Contratista en concordancia a lo establecido en el Articulo N°170 del RLCE.


13.16 DEL REAJUSTE AUTOMÁTICO DE PRECIOS

La definición de las fórmulas de reajuste está en el expediente técnico.

De conformidad al Art. 49 del RLCE, la elaboración como la aplicación de las fórmulas Polinómica debe sujetarse a lo dispuesto en el DS N° 011-79-VC y sus modificatorias y complementarias.

Adicionalmente, resulta importante resaltar que, durante la revisión previa a la aprobación del expediente técnico, la entidad podrá observar cualquier aspecto de este, incluso las fórmulas de reajuste.

13.17 DISPOSICIONES VARIAS

Son de responsabilidad del CONTRATISTA todos los tributos y gravámenes que le correspondan de acuerdo a la Ley. Toda responsabilidad de carácter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del CONTRATISTA. Así mismo, corresponde al CONTRATISTA la contratación de todos los seguros necesarios para resguardar la integridad de la prestación, los recursos que se utilizan y a los terceros posiblemente afectados.

El CONTRATISTA asume la responsabilidad de cumplir estrictamente el marco legal del ordenamiento laboral que cautele los derechos de los trabajadores de construcción civil. Los postores deberán tener en cuenta estos factores al momento de presentar sus propuestas.

En caso que el contratista este atrasado respecto a su programación de obra vigente, el La Municipalidad Distrital de CHICAYOCC le faculta trabajar en más de un turno diario, sin reconocimiento de mayor gasto adicional alguno.

13.18 SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

De acuerdo al artículo 215° y 216º del Reglamento, las controversias derivadas de la ejecución o interpretación del contrato que derive del presente proceso de selección, se resolverán mediante procedimiento arbitral de derecho, de conformidad con lo establecido en el Reglamento.

13.19 CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO

El CONTRATISTA está obligado a cumplir cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta técnica – económica y en cualquier manifestación formal documentada, que hayan aportado adicionalmente, en el curso del proceso de selección o en la formalización del contrato, así como a lo dispuesto en los incisos 2) y 3) del artículo 1774° del Código Civil.

13.20 DISPOSICIONES FINALES

El presente proceso se rige en todo lo no previsto en lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes que tengan relación con el objeto de la contratación.

14.0 INICIO DE LA OBRA: a). El inicio del Plazo de Ejecución de la Obra, será de acuerdo a lo establecido en el Artículo 184 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

b). LA ENTIDAD, con participación de EL SUPERVISOR, mediante Acta, hará entrega del terreno al Contratista o su representante legal dentro de los plazos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y su correspondiente Reglamento.

c). La obra contratada se ejecutará según lo indicado en los Planos y las especificaciones Técnicas del Proyecto, así como también las demás órdenes emanadas por LA ENTIDAD a través de El SUPERVISOR dentro del marco legal respectivo.


REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

01.- Condición relativa a La Elaboración del Expediente Técnico.

REFERIDOS AL CONSULTORPersona Natural o Jurídica que cuente con Registro Nacional de Proveedores capítulo de consultor de Obras.

02.- Personal Mínimo Asignado a la Elaboración del Expediente Técnico:

PROFESIONAL: Ingeniero CLASE : AGRICOLA/CIVIL CARGO : Jefe de Proyecto CANTIDAD : 01El profesional propuesto deberá contar con una experiencia no menor de (05) año como Jefe de Proyecto o Proyectista, en la elaboración de Expedientes Técnicos similares. además deberá de tener estudios de maestría con mención en Ingeniería ,diplomado en formulación y evaluación de proyectos de inversión publica PROFESIONAL: Ingeniero CLASE : AGRICOLA CARGO : Asistente de Jefe de Proyecto CANTIDAD : 01El profesional propuesto deberá contar con una experiencia no menor de (03) año como Jefe de Proyecto o Proyectista, asistente de jefe de proyecto / Inspector, en la elaboración de Expedientes Técnicos similares. Además deberá de tener diplomado en formulación y evaluación de proyectos de inversión pública. PROFESIONAL: Ingeniero CLASE : Geólogo CARGO : Especialista en Geología y Geotecnia CANTIDAD : 01El profesional propuesto deberá contar con una experiencia no menor de (10) años como Especialista en Geología y Geotecnia, para la elaboración de Expedientes Técnicos y/o estudios de Factibilidad de obras Hidráulicas, además deberá tener cursos de capacitación.

PROFESIONAL: Ingeniero CLASE : Agrícola CARGO : Especialista en Hidrología CANTIDAD : 01El profesional propuesto deberá contar con una experiencia no menor de (10) trabajos como Especialista en estudios Hidrológicos para la elaboración de Expedientes Técnicos, con diplomado en formulación y evaluación de proyectos de inversión pública, además deberá tener cursos de capacitación PROFESIONAL: Ingeniero CLASE : Civil CARGO : Especialista en Estructuras CANTIDAD : 01El profesional propuesto deberá contar con una experiencia no menor de (03) años en la especialidad estructural en la elaboración de expediente técnicos y/o estudios, con maestría / doctorado en la especialidad, además deberá tener cursos de capacitación.

PROFESIONAL: Ingeniero CLASE : AMBIENTAL CARGO : Especialista en Impacto Ambiental CANTIDAD : 01El profesional propuesto deberá contar con una experiencia no menor de (05) años en la especialidad Ambiental en la elaboración de expediente técnicos y/o estudios, con Diplomado y/o maestría en la especialidad, además deberá tener cursos de capacitación.


PROFESIONAL: Ingeniero CLASE : Agrónomo CARGO : Especialista en Agronomía CANTIDAD : 01El profesional propuesto deberá contar con una experiencia no menor de (05) años en la especialidad Agronomía en la elaboración de expediente técnicos y/o estudios, además deberá tener post grado o maestría con mención en ciencias Agronómicas, diplomado en formulación y evaluación de proyectos de inversión pública.

Equipamiento para elaboración del expediente técnico. Una Oficina en Chilcayoc (propia o alquilada) Dos Camioneta Pick Up 4 x 4 Un Equipo de Impresión (plotter-Impresora) 01 Equipo de Cómputo, exclusivamente para el servicio. 01 Estación Total para topografía con Certificado de Calibración (máximo 06 meses)

con una antigüedad máxima de 03 años 02 Cámara Digital.

Nota: La antigüedad de los equipos no deberá ser mayor a cinco (05) años, designando la marca y año de fabricación, y modelo debiendo ser acreditado con una declaración jurada de disponibilidad de los equipos y características solicitadas

03.- Condición relativa al Postor para la Ejecución de Obra.

REFERIDOS AL POSTORPersona Natural o Jurídica que cuente con Registro Nacional de Proveedores capítulo de Ejecutor de Obras.Haber ejecutado como mínimo dos (02) obras similares en los últimos cinco (05) años, La experiencia del postor podrá ser acreditada con: i) la copia simple de contratos y su respectiva acta de recepción o ii) con la copia simple de contratos con la resolución de liquidación de obra o iii) con copia simple de contratos acompañada de cualquier otra documentación de la cual se desprenda, de manera fehaciente, que ésta fue concluida; en este supuesto, dicha documentación también deberá consignar el monto total de la obra.

03.1.- Personal Mínimo Asignado a la Ejecución de Obra:

PROFESIONAL: Ingeniero CLASE : Civil, Sanitario y/o Agrícola

CARGO : Residente de Obra CANTIDAD : 01El profesional propuesto deberá contar con una experiencia no menor de dos (05) años efectivo como Residente o Supervisión / Inspector / Coordinador, en la ejecución de obras similares. Además deberá de tener capacitaciones según el tema. PROFESIONAL: Ingeniero CLASE : Agrícola/Civil CARGO : Asistente de Obra CANTIDAD : 01El profesional propuesto deberá contar con una experiencia no menor de un (02) años efectivo como Residente, Supervisor, Asistente y/o Coordinador, en la ejecución de obras similares. Además deberá contar con cursos afines. PROFESIONAL: Ingeniero CLASE : Civil y/o Geólogo CARGO : Especialista en Mecánica de Suelos CANTIDAD : 01El profesional propuesto deberá contar con una experiencia no menor de dos (02) años como especialista en mecánica de suelos en ejecución de obras similares además deberá contar con cursos afines.


PROFESIONAL: Ingeniero CLASE : Ambiental CARGO : Especialista en Medio Ambiente CANTIDAD : 01El profesional propuesto deberá contar con una experiencia no menor de dos (02) años como especialista en Medio Ambiente de obras similares. además deberá de tener maestría en ciencias e ingeniería con mención en gestión ambiental, diplomado en gestión de salud ambiental, PROFESIONAL: Ingeniero CLASE : Civil CARGO : Especialista en Seguridad de Obras CANTIDAD : 01El profesional propuesto deberá contar con una experiencia no menor de Un (01) año como especialista en Seguridad de Obras. Diplomado en seguridad y prevención de obras. PROFESIONAL: Licenciado En Arqueología CLASE : Ciencias Sociales CARGO : Especialista en Arqueología CANTIDAD : 01El profesional propuesto deberá contar con una experiencia no menor de dos (02) años como especialista en arqueología de Obras similares, presentando 3 resoluciones directorales del INC

Los profesionales se acreditaran con la presentación de su título, colegiado, declaración jurada de compromiso, contratos con su respectiva conformidad, o ii) Constancias, o; iii) Certificados, o: iv) cualquier documento fehaciente que el profesional se desempeñó.Obras Similares: Construcción, Mejoramiento, Defensas ribereñas, Drenajes, Ampliación de Canales, Represas.

11.2.2 Equipo mínimo para ejecución de obraEl equipo mínimo para la ejecución de obra será el indicado en el Expediente Técnico, debiendo ser acreditado con una declaración jurada de disponibilidad de los equipos y características solicitadas.Previo a la ejecución de la obra, la Entidad verificara la existencia de los equipos requiriendo la documentación pertinente y la disponibilidad física en coordinación con el contratista.Para la ejecución de obra deberá contar Una Oficina en Chilcayoc (propia o alquilada)Nota: La antigüedad de los equipos no deberá ser mayor a cinco (05) años, se aceptara ofertas de equipos.

CAPÍTULO IVCRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA

PRIMERA ETAPA: EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos)

Es de exclusiva responsabilidad del Comité Especial que los factores permitan la selección de la mejor oferta en relación con la necesidad que se requiere satisfacer.


II. FACTORES DE EVALUACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS

De acuerdo con el artículo 47 del Reglamento, las Bases deben consignar los siguientes factores de evaluación, necesariamente:

FACTORES DE EVALUACIÓN - OBLIGATORIOS PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN25

A. EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL (15 puntos)Criterio:Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la ejecución de obras en general, durante un periodo de no mayor a diez (10) años a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a CINCO (5) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN

Se considerará obra en general a todo tipo de ejecución de obras.

Acreditación:La experiencia se acreditará mediante copia simple de: contratos y sus respectivas actas de recepción y resoluciones de liquidación; cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total.

En los casos que se acredite experiencia con contratos en los que se participó en consorcio, deberá presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, se entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa formal o del contrato de consorcio. En caso en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, deberá indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 6 referido a la Experiencia del

M = Monto facturado acumulado por el postor por la ejecución de obras en general

M >= 5 veces el valor referencial:

15 puntos

M < 5 veces el valor referencial y > 3 vez el valor referencial: 10 puntos

M <= 3 veces el valor referencial y > 1 vez el valor referencial:

7 puntos

M < = 1 vez el valor referencial:

0 puntos

25 De acuerdo con el artículo 47 del Reglamento, para la determinación de los puntajes de cada factor de evaluación, deberá considerarse los márgenes aquí establecidos. En ningún caso, podrá establecerse puntajes que excedan dichos márgenes.


FACTORES DE EVALUACIÓN - OBLIGATORIOS PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN

Postor en obras en general.

La obra presentada para acreditar la experiencia en obras similares servirá para acreditar la experiencia en obras en general.

B. EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES (25 puntos)Criterio:Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la ejecución de obras similares, durante un periodo NO MAYOR A CINCO (5) AÑOS a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a UNA VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN.

Se define como obras similares: Construcción, Mejoramiento, Ampliación de Canales, Represas, Drenajes, obras hidráulicas; Cuyo valor mínimo de cada obra sea equivalente al quince por ciento (15%) del valor referencial.

Acreditación:La experiencia se acreditará mediante copia simple de: contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total.

En los casos que se acredite experiencia con contratos en los que se participó en consorcio, deberá presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, se entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa formal o del contrato de consorcio. En caso en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, deberá indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.

M = Monto facturado acumulado por el postor por la ejecución de obras iguales o similares

M > 1 veces el valor referencial: 25 puntos

M >= 0.5 veces el valor referencial y < 1 veces el valor referencial:

15 puntos

M < 0.5 veces el valor referencial:

0 puntos



Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 7, referido a la Experiencia del Postor en obras similares.

C. EXPERIENCIA Y CALIFICACIONES DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO (35 puntos)

C.1.EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL PROPUESTO.

C.1.1.-INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:

Criterio:Se evaluará en función al tiempo de experiencia del personal propuesto como jefe de proyecto y/o residente y/o supervisor y/o inspector y/o coordinador en la ejecución de obras iguales o similaresDe presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.

Acreditación:Mediante la presentación de copia simple de contratos, constancias o certificados o conformidad.

C.1.2.-ASISTENTE DEL RESIDENTE:

Criterio:Se evaluará en función al tiempo de experiencia del personal propuesto como residente y/o asistente, supervisor y/o inspector, en la ejecución de obras iguales o similares.De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.

Acreditación:Mediante la presentación de copia simple de contratos, constancias o certificados o conformidad o acta de recepción.

C.1.3.- ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS:

Criterio:Se evaluará en función al tiempo de experiencia del personal propuesto como Especialista en mecánica de suelos de obras iguales o similares. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.

Más de 5 años: 6 puntos

Más de 3 hasta 5 años: 4 puntos




Más de 1.5 hasta 4 años: 2 puntos






Acreditación:La experiencia será acreditada con copia simple de constancias o certificados o contratos o conformidad.

C.1.4.- ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE:

Criterio:Se evaluará en función al tiempo de experiencia del personal propuesto como especialista ambiental ,en trabajos de mitigación y/o impacto ambiental, en la ejecución de obras iguales o similaresDe presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.

Acreditación:Mediante la presentación de copia simple de contratos de trabajo, constancias o certificados.

C.1.5.-INGENIERO DE SEGURIDAD:

Criterio:Se evaluará en función al tiempo de del personal propuesto como Ingeniero en seguridad en obras iguales o similares.De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.Acreditación:La experiencia será acreditada con copia simple de contratos, constancias o certificados o conformidad.






Más de 1.5 hasta 2 años: 2 puntos

C.2 Calificaciones del Personal Profesional Propuesto 5 PUNTOS

C.2.1 Capacitación:

RESIDENTE DE OBRA

AcreditaciónSe acreditarán con copia simple de los certificados o constancias Criterio

Se evaluará la capacitación del personal propuesto como Ingeniero Residente de Obra en:

NIVEL 1: Liquidación de obras

NIVEL 2: Gestión de Obras Públicas, diplomado en Proyectos de Inversión Pública.

NIVEL 1: 2 certificado……… 02 puntos

NIVEL 2:1 certificado……… 02 puntos

NIVEL 3: 1 diplomado……… 01 puntos



NIVEL 3: Capacitación en obras similares

D. CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS (15 puntos)Criterio:Se evaluará el nivel de cumplimiento del postor, respecto de las obras en general o similares presentadas para acreditar la experiencia del postor, en función al número de constancias de prestación presentadas.

Acreditación:Mediante la presentación de copia simple de un máximo de diez (10) constancias de prestación o cualquier otro documento que, independientemente de su denominación, indique, como mínimo, lo siguiente:

1. La identificación del contrato, indicando como mínimo su objeto.

2. El monto correspondiente; esto es, el importe total al que asciende el contrato, comprendiendo las variaciones por adicionales, reducciones, reajustes, etc., que se hubieran aplicado durante la ejecución contractual.

3. Las penalidades en que hubiera incurrido el contratista durante la ejecución de dicho contrato.

Se debe utilizar la siguiente fórmula de evaluación 26:

PCP= PF x CBC NC

Donde:

PCP = Puntaje a otorgarse al postor.PF = Puntaje máximo al postor.NC = Número de contrataciones presentadas para acreditar la experiencia del postor.CBC = Número de constancias de prestación válidas.

C. FACTOR: MEJORAS A LA PROPUESTA.

Criterio:Se calificará de acuerdo a la propuesta de mejora a los requerimientos mínimos para el mejoramiento del riego contenido en el perfil técnico, de acuerdo a la siguiente escala:

Nivel 01 ……………………………….……… 2.5 PuntosElaboración y capacitación de un plan de mejoramiento productivo y productores orientado a usuarios mediante talleres y manuales impresos en actividades agropecuarias.Nivel 02..……………………………………….2.5 PuntosUso de tecnología y afines para la elaboración del expediente técnico en la construcción de los reservorios y canal.

5 PUNTOS

PUNTAJE TOTAL 100 puntos IMPORTANTE:

Los factores de evaluación no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos.

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor deberá obtener un puntaje técnico mínimo de sesenta (60) puntos.

26 Para mayor detalle, se recomienda revisar el Pronunciamiento Nº 087-2010/DTN en www.osce.gob.pe

http://www.osce.gob.pe/



CAPÍTULO VPROFORMA DEL CONTRATO

IMPORTANTE:

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, podrá efectuarse la inclusión de cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.

Este modelo sólo deberá ser utilizado cuando se opte por la suscripción del contrato

Conste por el presente documento, la contratación del servicio [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en [……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES Con fecha [………………..], el [CONSIGNAR, COMITÉ ESPECIAL U ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES] adjudicó la Buena Pro de la Adjudicación de Menor Cuantía Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN] para la contratación del servicio [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN] conforme a los Términos de Referencia.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUALEl monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], [CONSIGNAR SI O NO] incluido IGV27.

Este monto comprende el costo del servicio, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DE L PAGO 28 LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA [INDICAR MONEDA], en [INDICAR SI SE TRATA DE ÚNICO PAGO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS] , luego

27 Consignar que NO incluye IGV en caso el postor ganador de la Buena Pro haya presentado la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 8) en su propuesta técnica.

28 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.


de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendarios de ser estos recibidos.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente al otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demás condiciones establecidas en el contrato.

En caso de retraso en el pago, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado, contado desde la oportunidad en el que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..] días calendarios, el mismo que se computa desde [CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DE SUSCRITO EL CONTRATO O DESDE EL DÍA SIGUIENTE DE CUMPLIDA LA CONDICIÓN PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LA CONDICIÓN EN ESTE ULTIMO CASO].

IMPORTANTE:

De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, implementación u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se debe consignar lo siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA] es de [……...…] días calendario, el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO El presente contrato está conformado por las Bases, la oferta ganadora29 y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

IMPORTANTE:

Sólo en caso LA ENTIDAD hubiese previsto otorgar adelanto, se deberán incluir las siguientes cláusulas:

“CLÁUSULA SÉTIMA: ADELANTO DIRECTO 30

LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos31

mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de pago

29 La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y económica del postor ganador de la Buena Pro.

30 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva garantía, precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. Asimismo, deberá consignar la oportunidad y plazo en el cual se entregarán dichos adelantos, conforme a lo previsto por los artículos 171 y 172 del Reglamento.

31 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, la garantía podrá ser emitida con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.


correspondiente. Vencido dicho plazo no procederá la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la presentación de la solicitud del contratista.

En el supuesto que los adelantos no se entreguen en la oportunidad prevista, EL CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la prestación por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 172 del Reglamento.”

CLÁUSULA OCTAVA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO La conformidad del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y será otorgada por [CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de éstas, dándose al contratista un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan.

CLÁUSULA NOVENA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA : RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS La conformidad de recepción de la prestación por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE UN (1) AÑO] años.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: PENALIDADESSi EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del monto del ítem que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 x MontoF x Plazo en días

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.


Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que éstos involucrarán obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.

Esta penalidad será deducida de los pagos periódicos, de los pagos parciales o del pago final.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento.

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.

IMPORTANTE:

De preverse en los Términos de Referencia penalidades distintas a la penalidad por mora, se deberá consignar el listado detallado de las situaciones, condiciones, etc., que serán objeto de penalidad, los montos o porcentajes que le corresponderían aplicar por cada tipo de incumplimiento y la forma o procedimiento mediante el que se verificará la ocurrencia de tales incumplimientos.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATOCualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40, inciso c), y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 167 y 168 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 169 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan. Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATOSólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS32 Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 144, 170, 175, 176, 177 y 181 del Reglamento o, en su defecto, en el artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

32 De conformidad con los artículos 216 y 217 del Reglamento, podrá adicionarse la información que resulte necesaria para resolver las controversias que se susciten durante la ejecución contractual. Por ejemplo, para la suscripción del contrato y, según el acuerdo de las partes podrá establecerse que el arbitraje será institucional o ante el Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE (SNA-OSCE), debiendo indicarse el nombre del centro de arbitraje pactado y si se opta por un arbitraje ad-hoc, deberá indicarse si la controversia se someterá ante un tribunal arbitral o ante un árbitro único.


El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICACualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUALLas partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ ]DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”


FORMATOS Y ANEXOS


FORMATO N° 133

MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN

Lima, [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

SeñoresLICITACION PUBLICA N° 001-2014-MDCH/CE PRIMERA CONVOCATORIAPresente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL, PERSONA JURÍDICA Y/O CONSORCIO)], identificado con DNI [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA NATURAL] y Nº RUC Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], debidamente representado por su [CONSIGNAR SI SE TRATA DE REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA O DEL REPRESENTANTE COMÚN EN CASO DE CONSORCIOS, ASÍ COMO SU NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI Nº […………], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relación con la LICITACION PUBLICA N° 001-2014-MDCH/CE PRIMERA CONVOCATORIA, a fin de acreditar a nuestro apoderado: [CONSIGNAR NOMBRE DEL APODERADO] identificado con DNI Nº [………], quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito34.

…..………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

33 El presente formato será utilizado cuando la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante común del consorcio no concurra personalmente al proceso de selección.

34 Incluir dicho párrafo sólo en el caso de personas jurídicas.


ANEXO Nº 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

SeñoresCOMITÉ ESPECIALLICITACION PUBLICA N° 001-2014-MDCH/CE PRIMERA CONVOCATORIAPresente.-

Estimados Señores:

El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre o Razón Social :Domicilio Legal :RUC : Teléfono : Fax :

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……...........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.


ANEXO Nº 2

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS


De nuestra consideración:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases y demás documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones existentes, el postor ofrece LA EJECUCIÓN DE LA OBRA [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente Técnico, las demás condiciones que se indican en el Capítulo III de la sección específica de las Bases y los documentos del proceso.


…….………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o


IMPORTANTE:

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de otros documentos para acreditar el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos, conforme a lo señalado en el contenido del sobre técnico.


ANEXO Nº 3

DECLARACIÓN JURADA(ART. 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)


De nuestra consideración:

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.- Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.

3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del presente proceso de selección.

4.- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

5.- Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.


………………………….………………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

IMPORTANTE:



ANEXO Nº 4

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)


De nuestra consideración,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta a la LICITACION PUBLICA N° 001-2014-MDCH/CE PRIMERA CONVOCATORIA, responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio bajo las condiciones aquí establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada consorciado), de conformidad con lo establecido por el artículo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Designamos al Sr. [..................................................], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................].

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]: % de Obligaciones [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [ % ] [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]: % de Obligaciones [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [ % ] [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ]

TOTAL: 100%


..…………………………………. …………………………………..Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2


ANEXO Nº 5

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA



Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del proceso de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO TOTAL OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, plazo que comprende la elaboración del expediente técnico en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, así como la ejecución de la obra en sí misma en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.


……..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCAYOC LICITACION PUBLICA N° 001-2014/MDCH/CE“Instalación del servicio de agua para el sistema de riego de las localidades de Vilcabamba, Cañana, Huambrani y Chilcayoc-bajo en el distrito de Chilcayoc, provincia de Sucre, Región Ayacucho”

ANEXO Nº 6EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS EN GENERAL

SeñoresCOMITÉ ESPECIALLICITACION PUBLICA N° 001-2014-MDCH/CE PRIMERA CONVOCATORIAPresente.-Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL:

Nº CLIENTE OBJETO DEL CONTRATO N° CONTRATO FECHA35 MONEDA IMPORTE TIPO DE CAMBIO

VENTA36MONTO FACTURADO

ACUMULADO37

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10TOTAL[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según correspondaANEXO Nº 7

35 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato.

36 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato.

37 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

22

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCAYOC LICITACION PUBLICA N° 001-2014/MDCH/CE“Instalación del servicio de agua para el sistema de riego de las localidades de Vilcabamba, Cañana, Huambrani y Chilcayoc-bajo en el distrito de Chilcayoc, provincia de Sucre, Región Ayacucho”

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARESSeñoresCOMITÉ ESPECIALLICITACION PUBLICA N° 001-2014-MDCH/CE PRIMERA CONVOCATORIAPresente.-Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

Nº CLIENTE OBJETO DEL CONTRATO N° CONTRATO FECHA38 MONEDA IMPORTE TIPO DE CAMBIO

VENTA39MONTO FACTURADO

ACUMULADO40

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10TOTAL[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o


38 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato.

39 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato.

40 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

23

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCAYOC LICITACION PUBLICA N° 001-2014/MDCH/CE“instalación del servicio de agua para el sistema de riego de las localidades de Vilcabamba, Cañana, Huambrani y Chilcayoc-bajo en el distrito de Chilcayoc, provincia de sucre, región Ayacucho”

ANEXO Nº 8

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA EXONERACIÓN DEL IGV



Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa41 se encuentra ubicado en la Amazonía y coincide con el lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso de personas jurídicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la Amazonía; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía.


………………………….………………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

IMPORTANTE:


41 En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto a la Renta.”


ANEXO Nº 9

CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA(MODELO)



Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del presente proceso de selección, y el expediente técnico de obra42, mi propuesta económica es la siguiente:

CONCEPTO COSTO TOTAL [CONSIGNAR MONEDA]

TOTAL

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar, excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.


……………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según correspondaIMPORTANTE: En caso de tratarse de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema de precios

unitarios, deberá requerirse que el postor consigne en su propuesta económica los precios unitarios ofertados considerando las partidas, planos y cantidades referenciales contenidos en el expediente técnico que es parte de las Bases; y que se valorizarán en función a su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución.

En caso de tratarse de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzada, el postor formulará su propuesta considerando los trabajos que resulten necesarios para su ejecución, según los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto de obra contenidos en el expediente técnico, en ese orden de prelación; considerándose que el desagregado por partidas que da origen a su propuesta y que debe presentar para la suscripción del contrato, es referencial.

En caso de convocarse el proceso según relación de ítems, cuando los postores se presenten a más de un ítem, deberán presentar sus propuestas económicas en forma independiente.

La propuesta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo 8), debe encontrase dentro de los límites del valor referencial sin IGV.

42 Salvo en obras ejecutadas bajo las modalidades de concurso oferta y llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.


ANEXO Nº 10

DECLARACIÓN JURADA DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA



Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que la información del personal propuesto para la ejecución de la obra es el siguiente:

NOMBREDOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD U OTRO

ANÁLOGOCARGO Y/O

ESPECIALIDAD


……..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o


Documents

zonasegura.seace.gob.pezonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2014/000606/... · Web view[ABC] / […….] Es una indicación, o información que deberá ser completada por la