zonasegura.seace.gob.pezonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2014/000032/... · Web viewBASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS

BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE

LA EJECUCIÓN DE OBRAS

119

GOBIERNO REGIONAL AMAZONASLICITACIÓN PÚBLICA Nº 010-2014-G.R.AMAZONAS-CE

PRIMERA CONVOCATORIA

BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 010-2014-G.R.AMAZONAS-CE


CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:“CONTRATO DE GESTIÓN VIAL POR NIVELES DE

SERVICIO DEL CIRCUITO VIAL II – REGIÓN AMAZONAS”

“MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEPARTAMENTALES: AM-100, TRAMO: EMP. AM-101 (BAGUA) – EL PARCO – LA PECA; RUTA AM-102, TRAMO: EMP. AM-101 (DV. BAGUA GRANDE) – JOSÉ OLAYA – ALTO AMAZONAS – EL RON – EMP. PE-5N (PTO. NARANJITOS); RUTA AM-105, TRAMO: EMP. PE-5N (DV.

SAN MARTÍN DE PORRES) – HUAMBOYA – EMP. AM-103 (LONYA GRANDE), PROVINCIAS DE BAGUA Y UTCUBAMBA – AMAZONAS” (L=120.88 KM.)

119



SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

119



CAPÍTULO IETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

1.1. BASE LEGAL- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.- Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.- Decreto Supremo N° 184-2008-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado, en adelante el Reglamento.- Directivas del OSCE.- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.- Código Civil.- Ley Nº 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases.

1.2. CALIFICACIÓN PREVIAEn aplicación de lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento, cuando el valor referencial de la contratación de la ejecución de una obra sea igual o superior a veinticinco mil Unidades Impositivas Tributarias (25,000 UIT), en la sección específica de las Bases deberá preverse el requisito de calificación previa.

1.3. CONVOCATORIASe efectuará de conformidad con lo señalado en el artículo 51 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma.

1.4. REGISTRO DE PARTICIPANTESEl registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (1) día hábil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno (1) de sus integrantes, de conformidad con el artículo 53 del Reglamento.

La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de selección deberá contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto de la convocatoria. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción en el RNP y que no se encuentre inhabilitada para contratar con el Estado.

Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres, apellidos y Documento Nacional de Identidad (DNI), en el caso de persona natural; razón social de la persona jurídica; número de Registro Único de Contribuyentes (RUC); domicilio legal; teléfono y fax.

IMPORTANTE: Para registrarse como participante en un proceso de selección convocado por las

Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, podrá ingresarse a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.

1.5. FORMULACIÓN DE CONSULTAS A LAS BASESLas consultas a las Bases serán presentadas por un periodo mínimo de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 55 del Reglamento.

1.6. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS A LAS BASESLa decisión que tome el Comité Especial con relación a las consultas presentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE, de conformidad

http://www.rnp.gob.pe/

119



con lo establecido en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.El plazo para la absolución no podrá exceder de cinco (5) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir las consultas.

IMPORTANTE: No se absolverán consultas a las Bases que se presenten extemporáneamente o que

sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.7. FORMULACIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASESLas observaciones a las Bases serán presentadas dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haber finalizado el término para la absolución de las consultas, de conformidad con lo establecido en el artículo 57 del Reglamento.

1.8. ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASESEl Comité Especial notificará la absolución de las observaciones a través del SEACE, de conformidad con lo establecido en el artículo 56 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de los cinco (5) días hábiles desde el vencimiento del plazo para recibir observaciones.

El Comité Especial debe incluir en el pliego de absolución de observaciones el requerimiento de pago de la tasa por concepto de elevación de observaciones al OSCE.

IMPORTANTE: No se absolverán observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o

que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.9. ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES AL OSCEEl plazo para solicitar la elevación de observaciones para el pronunciamiento del OSCE es de tres (3) días hábiles, computados desde el día siguiente de la notificación del pliego absolutorio a través del SEACE.

Los participantes pueden solicitar la elevación de las observaciones para la emisión de pronunciamiento, en los siguientes supuestos:

1. Cuando las observaciones presentadas por el participante no fueron acogidas o fueron acogidas parcialmente;

2. Cuando a pesar de ser acogidas sus observaciones, el participante considere que tal acogimiento continúa siendo contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección; y

3. Cuando el participante considere que el acogimiento de una observación formulada por otro participante resulta contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección. En este caso, el participante debe haberse registrado como tal hasta el vencimiento del plazo para formular observaciones.

El Comité Especial, bajo responsabilidad, deberá remitir la totalidad de la documentación requerida para tal fin por el TUPA del OSCE, a más tardar al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de observaciones.

La emisión y publicación del pronunciamiento en el SEACE, debe efectuarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de recibido el expediente completo por el OSCE

119



1.10. INTEGRACIÓN DE LAS BASESLas Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de selección por lo que deberán contener las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como consecuencia de la absolución de las consultas y de las observaciones, las dispuestas por el pronunciamiento, así como las requeridas por el OSCE en el marco de sus acciones de supervisión.

Una vez integradas, las Bases no podrán ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases.

El Comité Especial integrará y publicará las Bases teniendo en consideración los siguientes plazos:

1. Cuando no se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para formularlas.

2. Cuando se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de dichas observaciones para la emisión de pronunciamiento, siempre que ningún participante haya hecho efectivo tal derecho.

3. Cuando se haya solicitado la elevación de observaciones, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes de notificado el pronunciamiento respectivo en el SEACE.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE, conforme lo establecen los artículos 59 y 60 del Reglamento.

De conformidad con el artículo 31 del Reglamento, el Comité Especial no podrá efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

1.11. FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y ACREDITACIÓNTodos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión de propuestas y factores de evaluación se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción oficial o sin valor oficial efectuada por traductor público juramentado o traducción certificada efectuada por traductor colegiado certificado, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica.

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual.

En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la rúbrica del postor o de su representante legal o mandatario designado para dicho fin, salvo que el postor sea persona natural, en cuyo caso bastará que éste o su apoderado, indique debajo de la rúbrica sus nombres y apellidos completos.

Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su apoderado debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato N° 1). Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal acreditado con

119



copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntará el documento registral vigente que consigne la designación del representante legal, expedido con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de propuestas. (Formato Nº 1) En el caso de consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representante común del consorcio, o por el apoderado designado por éste, o por el representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, conforme a lo siguiente:

1. En el caso que el representante común del consorcio presente la propuesta, éste debe presentar copia simple de la promesa formal de consorcio.

2. En el caso que el apoderado designado por el representante común del consorcio presente la propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por el representante común del consorcio y copia simple de la promesa formal de consorcio.

3. En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, la acreditación se realizará conforme a lo dispuesto en el sexto párrafo del presente numeral, según corresponda.

IMPORTANTE: Las Entidades someten a fiscalización posterior conforme a lo previsto en el artículo

32 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, la documentación, declaraciones y traducciones presentadas por el ganador de la Buena Pro.

1.12. PRESENTACIÓN DE PROPUESTASLa presentación de propuestas se realiza en acto público, en la fecha y hora señaladas en el cronograma del proceso.

El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tendrá por desistido. Si algún participante es omitido, podrá acreditarse con la presentación de la constancia de su registro como participante.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio.

IMPORTANTE: En caso de convocarse según relación de ítems, los integrantes de un consorcio no

podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformando otro consorcio en ítems distintos.

En el caso que el Comité Especial rechace la acreditación del apoderado, representante legal o representante común, según corresponda en atención al numeral 1.11, y este exprese su disconformidad, se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta y los documentos de acreditación en su poder hasta el momento en que el participante formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a abrir los sobres que contienen la propuesta técnica de cada postor, a fin de verificar que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados en las Bases.

En el caso que de la revisión de la propuesta se adviertan defectos de forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el

119



alcance de la propuesta técnica, o la omisión de presentación de uno o más documentos que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos –siempre que se trate de documentos emitidos por autoridad pública nacional o un privado en ejercicio de función pública, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o certificados que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga, para lo cual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de propuestas–, se actuará conforme lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento. Este es el único momento en que puede otorgarse plazo para subsanar la propuesta técnica.

En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las Bases, y no se encuentre dentro de los supuestos señalados en el párrafo anterior, se devolverá la propuesta, teniéndola por no admitida, salvo que el postor exprese su disconformidad, en cuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Notario (o Juez de Paz) procederá a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta técnica. A su vez, si las Bases han previsto que la evaluación y calificación de las propuestas técnicas se realice en fecha posterior, el Notario (o Juez de Paz) procederá a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas dentro de uno o más sobres, los que serán debidamente sellados y firmados por él, por los miembros del Comité Especial y por los postores que así lo deseen, conservándolos hasta la fecha en que el Comité Especial, en acto público, comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas.

Al terminar el acto público, se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por todos sus miembros, así como por los veedores y los postores que lo deseen.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento, en los actos de presentación de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente, su inasistencia no viciará el proceso.

1.13. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICALa propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente:

La oferta económica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecución de la obra a ser contratada; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza.

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

IMPORTANTE: Tratándose de un proceso según relación de ítems, cuando los postores se presenten

a más de un ítem, deberán presentar sus propuestas económicas en forma independiente.1

1.14. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

1 Luego de efectuada la evaluación técnica, cabe la posibilidad que dicho postor haya obtenido el puntaje necesario para acceder a la evaluación económica únicamente en algunos de los ítems a los que se

presentó, por lo que, de acuerdo con el artículo 71 del Reglamento, correspondería devolver las propuestas económicas sin abrir, lo que no resultaría posible si la totalidad de las propuestas económicas del postor

se incluyen en un solo sobre.

119



La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas: La evaluación técnica y la evaluación económica.

Los máximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:Propuesta Técnica : 100 puntosPropuesta Económica : 100 puntos

1.14.1. EVALUACIÓN TÉCNICASe verificará que la propuesta técnica cumpla con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas.

Sólo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especial hubiese otorgado plazo de subsanación, pasarán a la evaluación técnica.

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanación de la propuesta, el Comité Especial deberá determinar si se cumplió o no con la subsanación solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con la subsanación, el Comité Especial tendrá la propuesta por no admitida.

Una vez cumplida la subsanación de la propuesta o vencido el plazo otorgado para dicho efecto, se continuará con la evaluación de las propuestas técnicas admitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a la metodología de asignación de puntaje establecida para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de sesenta (60) puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.

1.14.2. EVALUACIÓN ECONÓMICASi la propuesta económica es inferior al noventa por ciento (90%) del valor referencial o excede el ciento diez por ciento (110%) del valor referencial, será devuelta por el Comité Especial y se tendrá por no presentada, conforme lo establece el artículo 33 de la Ley.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

Pi = Om x PMPE Oi

Donde: i = Propuesta Pi = Puntaje de la propuesta económica i Oi = Propuesta Económica i Om = Propuesta Económica de monto o precio más bajo PMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

IMPORTANTE: En caso el proceso se convoque bajo el sistema de precios unitarios, el Comité

Especial deberá verificar las operaciones aritméticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incorrección, deberá corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda. Dicha corrección debe figurar expresamente en el acta respectiva.

Sólo cuando se haya previsto (según el caso concreto) aceptar propuestas económicas que incluyan propuestas de financiamiento, la propuesta económica se evaluará utilizando el método del valor presente neto del flujo financiero que comprenda los costos financieros y el repago de la deuda. Se tomarán en cuenta todos los costos del financiamiento, tales como la tasa de

119



interés, comisiones, seguros y otros, así como la contrapartida de la Entidad si fuere el caso, conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 70 del Reglamento.

1.15. ACTO PÚBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PROEn la fecha y hora señalada en las Bases, el Comité Especial se pronunciará sobre la admisión y la evaluación técnica de las propuestas, comunicando los resultados de esta última.La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.

La determinación del puntaje total se hará de conformidad con el artículo 71 del Reglamento.

El Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del proceso de selección a través de un cuadro comparativo en el que se consignará el orden de prelación en que han quedado calificados los postores, detallando los puntajes técnico, económico y total obtenidos por cada uno de ellos.

En el supuesto que dos (2) o más propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el artículo 73 del Reglamento.

Al terminar el acto público se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo.

El otorgamiento de la Buena Pro se presumirá notificado a todos los postores en la misma fecha, oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta de otorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de evaluación. Dicha presunción no admite prueba en contrario. Esta información se publicará el mismo día en el SEACE.

IMPORTANTE: De conformidad con el artículo 76 del Reglamento, para otorgar la Buena Pro a

propuestas que superen el valor referencial, hasta el límite del ciento diez por ciento (110%), deberá contarse con la asignación suficiente de créditos presupuestarios y la aprobación del Titular de la Entidad, salvo que el postor que haya obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta económica a un monto igual o menor al valor referencial.

1.16. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PROCuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se producirá a los ocho (8) días hábiles de la notificación de su otorgamiento en acto público, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. En este caso, el consentimiento se publicará en el SEACE al día hábil siguiente de haberse producido.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento en acto público, y podrá ser publicado en el SEACE ese mismo día o hasta el día hábil siguiente.

1.17. CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADODe acuerdo con el artículo 282 del Reglamento, a partir del día hábil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro o de haberse agotado la vía administrativa conforme a lo previsto en el artículo 122 del Reglamento, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedición de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

119



CAPÍTULO IISOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1. RECURSO DE APELACIÓNA través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebración del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podrán impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓNLa apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro.

La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

CAPÍTULO IIIDEL CONTRATO

3.1. DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATODentro del plazo de doce (12) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro o cuando esta haya quedado administrativamente firme, debe suscribirse el contrato. Dentro del referido plazo: a) El postor ganador debe presentar la totalidad de la documentación prevista en las Bases, b) La Entidad, de corresponder, solicita la subsanación de la documentación presentada y c) El postor ganador subsana las observaciones formuladas por la Entidad.

En el supuesto que el postor ganador no presente la documentación y/o no concurra a suscribir el contrato, en los plazos antes indicados, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 148 del Reglamento, según corresponda.

El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 139 del Reglamento.

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado. Constancia de capacidad libre de contratación. Garantía de fiel cumplimiento. Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en caso corresponda. Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso. Código de cuenta interbancario (CCI). Designación del residente de obra, cuando este no haya formado parte de su

propuesta técnica. Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de

119



Obra (PERT-CPM), salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra2, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado, salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

Desagregado por partidas que dio origen a su propuesta, cuando el sistema de contratación sea a suma alzada, salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

3.2. DE LAS GARANTÍAS3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIASEn caso el contrato conlleve a la ejecución de prestaciones accesorias, se otorgará una garantía adicional por este concepto, la misma que se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍASLas garantías que se presenten deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país al sólo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

IMPORTANTE: Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los postores o

contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución.

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍASLas garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 164 del Reglamento.

3.5. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA3

El plazo de ejecución de obra se inicia a partir del día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones:

1. Que la Entidad designe al inspector o al supervisor, según corresponda.2. Que la Entidad entregue el expediente técnico de obra completo al contratista.3. Que la Entidad entregue el terreno o lugar donde se ejecutará la obra al contratista.

2 De acuerdo con el artículo 183 del Reglamento, este calendario se actualizará con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

3 En las obras bajo las modalidades de concurso oferta y llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, estos requisitos deberán ser considerados para el inicio de la ejecución de la obra.

119



4. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales o insumos al contratista, cuando en la sección específica de las Bases la Entidad haya asumido esta obligación.

5. Que la Entidad entregue el adelanto directo o el primer desembolso de dicho adelanto al contratista, en las condiciones y oportunidad establecidas en la sección específica de las Bases, salvo que en dicha sección no se haya previsto la entrega de este adelanto.

6. Que el contratista presente el certificado de habilidad de los profesionales4 señalados en su propuesta técnica.

Estas condiciones deberán ser cumplidas dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la suscripción del contrato.

En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demás condiciones.

Si cumplidas las condiciones antes indicadas la estacionalidad climática no permitiera el inicio de la ejecución de la obra, la Entidad podrá acordar con el contratista la fecha para el inicio de la ejecución. Dicha decisión deberá ser sustentada en un informe técnico que formará parte del expediente de contratación de la obra.

IMPORTANTE: De acuerdo con el artículo 190 del Reglamento, deberá designarse a un supervisor

cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en el que se convoca el proceso de selección.

3.6. RESIDENTE DE OBRA5

Profesional6 colegiado y habilitado, con no menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad7, designado por el contratista, previa conformidad de la Entidad. Por su sola designación, el residente representa al contratista para los efectos ordinarios de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

La sustitución del residente sólo procederá previa autorización por escrito del funcionario de la Entidad que, según sus normas de organización interna, cuente con facultades suficientes para brindar tal autorización, y siempre que el profesional reemplazante reúna calificaciones profesionales iguales o superiores a las del profesional originalmente propuesto.

El pronunciamiento de la Entidad sobre la sustitución del residente de obra debe ser emitido y notificado al contratista dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de presentada la respectiva solicitud, transcurrido dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamiento alguno, se considerará aprobada la sustitución.

3.7. INSPECTOR O SUPERVISOR8 DE OBRAProfesional colegiado y habilitado, con menos de dos (2) años de experiencia en la

4 Ingenieros o arquitectos.

5 De acuerdo con el artículo 185 del Reglamento, en toda obra debe contarse, de modo permanente y directo, con un residente de obra.

6 Ingeniero o arquitecto, según lo requerido en el expediente técnico de obra que es parte de las Bases, conforme a la naturaleza de la obra a ser ejecutada.

7 En el expediente técnico que es parte de las Bases, la Entidad puede establecer calificaciones y/o experiencia adicionales para el profesional propuesto como residente de obra, según la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra a ser ejecutada.

8 De acuerdo con el artículo 190 del Reglamento, deberá contarse con supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en el que se convoca el proceso de selección.

119



especialidad, designado por la Entidad para velar, de modo permanente y directo, por la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento de las especificaciones técnicas y del contrato. Debe cumplir, cuando menos, con las mismas calificaciones profesionales del residente.

En caso que el supervisor sea una persona jurídica, esta deberá designar a una persona natural como supervisor permanente de la obra.

3.8. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACIÓN DE OCURRENCIASEl cuaderno de obra se abre en la fecha de entrega del terreno al contratista, oportunidad en la que deberá ser firmado en cada una de sus páginas por el inspector o supervisor, según corresponda, y por el residente. Dicho cuaderno debe constar de una hoja original con tres (3) copias desglosables, correspondiendo una de estas copias a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor.

El cuaderno de obra original debe permanecer en la obra, bajo custodia del residente, el que no podrá impedirle el acceso al mismo al inspector o supervisor, bajo pena de aplicarle al contratista una multa del cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización por cada día en que se impida el acceso.

Sólo el inspector o supervisor, y el residente, pueden hacer anotaciones en el cuaderno de obra. Estos profesionales anotarán los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de la obra, firmando al pie de cada anotación que efectúen. También se anotarán en el cuaderno de obra las consultas al inspector o supervisor de obra, así como la respuesta de este último.

Las solicitudes que realice el contratista, o su representante legal, como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se harán directamente a la Entidad, por medio de comunicación escrita.

El cuaderno de obra será cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida por la Entidad, procediendo a entregar el original de dicho cuaderno a la Entidad.

IMPORTANTE: El inspector o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuaderno de obra la

fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra, a efectos de evitar futuras controversias sobre el particular.

3.9. ADELANTOSLa Entidad entregará adelantos directos y adelantos para materiales o insumos, conforme a lo establecido en el artículo 186 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las Bases9.

En el supuesto que no se entreguen los adelantos en el plazo previsto en la sección específica de las Bases, el contratista tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento.

3.10. VALORIZACIONESLa valorización es la cuantificación económica del avance físico en la ejecución de la obra en un periodo determinado, tendrá el carácter de pago a cuenta y deberá ser realizada el último día de cada periodo de valorización previsto en la sección específica de las Bases, por el inspector o supervisor, según corresponda, y por el contratista. Si el inspector o supervisor no se presenta para la valorización conjunta con el contratista, este último la realizará.

9 En el caso de obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la elaboración del expediente técnico, el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación. Asimismo, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la ejecución de la obra, el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación.

119



En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el contratista tendrá derecho al pago de intereses, de conformidad con el artículo 48 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a quien se indique en el contrato de consorcio.

3.11. REAJUSTESSi el valor referencial es establecido en moneda nacional, las valorizaciones deberán ser ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar en la fórmula o fórmulas polinómicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las Bases, los Índices Unificados de Precios de la Construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI.

Dado que los Índices Unificados de Precios de la Construcción son publicados con un mes de atraso, los reajustes deberán calcularse teniendo en consideración el coeficiente de reajuste “K” conocido a ese momento; posteriormente, cuando se conozcan los índices que se deben aplicar, se calculará el monto definitivo de los reajustes que corresponden, los que se pagarán con la valorización más cercana posterior o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses.

IMPORTANTE: Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo

dispuesto en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC.

3.12. DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATOLa penalidad por retraso injustificado en la ejecución de la obra y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los artículos 165 y 168 del Reglamento, respectivamente.

De acuerdo con los artículos 48 de la Ley y 166 del Reglamento, en las Bases o el contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165 del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.

3.13. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAEl procedimiento para la liquidación del contrato de obra que deberá observarse, es el que se encuentra descrito en el artículo 211 del Reglamento. No procederá la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver.

Luego de haber quedado consentida la liquidación y efectuado el pago del saldo de la liquidación, culmina el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Las controversias sobre pagos podrán ser sometidas a conciliación y/o arbitraje, dentro del plazo de quince (15) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo previsto en la sección específica de las Bases para efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación.

3.14. VIGENCIA DEL CONTRATOEn aplicación de lo dispuesto en el artículo 149 del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene, hasta que la liquidación quede consentida y se efectúe el pago correspondiente.

3.15. DISPOSICIONES FINALESTodos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

119



IMPORTANTE: Cuando se trate de obras bajo la modalidad de concurso oferta, a cada una de las

prestaciones involucradas se le aplicarán, en principio, las disposiciones de la normativa de contrataciones del Estado que sean compatibles con su naturaleza, salvo en aquellos supuestos que impliquen la erogación de mayores fondos públicos (adelantos y prestaciones adicionales), en los que se aplicarán las disposiciones de dicha normativa que regulan la ejecución de obras.

119



SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

119



CAPÍTULO IGENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

RUC Nº : 20479569861

Domicilio legal : JR. ORTIZ ARRIETA 1250- CHACHAPOYAS - AMAZONAS

Teléfono y fax: : 041-478131 ANEXO 285 FAX 041-477110

Correo electrónico: : [email protected]

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIAEl presente proceso de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra: “CONTRATO DE GESTIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CIRCUITO VIAL II – REGIÓN AMAZONAS” (L = 120.88 Km).

1.3. VALOR REFERENCIAL10

El valor referencial asciende a S/. 162’025,502.89 (CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES VEINTICINCO MIL VEINTICINCO QUINIENTOS DOS CON 89/100 NUEVOS SOLES) incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total dela ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de Septiembre 2014.

Expediente Técnico S/. 2’201,344.52Ejecución de Obra (inc. Conservación Vial S/. 159’824,158.37por Niveles de Servicio)

VALOR REFERENCIAL TOTAL: S/. 162’025,502.89

Valor Referencial (VR)

LímitesInferior Superior

S/. 162,025,502.89

CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES

VEINTICINCO MIL QUINIENTOS DOS CON

89/100

S/. 145,822,952.61

CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES

OCHOCIENTOS VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS

CINCUENTA Y DOS CON 61/100 NUEVOS SOLES

S/.178,228,053.17

CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS

VEINTIOCHO MIL CINCUENTA Y TRES CON 17/100 NUEVO

SOLES

IMPORTANTE: De conformidad con el artículo 13 del Reglamento, cuando se trate de una

contratación por relación de ítems, también deberán incluirse los valores referenciales en números y letras de cada ítem.

Las propuestas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el artículo 33 de la Ley.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía,

10 El monto del valor referencial indicado en esta sección de las Bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas.

mailto:[email protected]

119



deberá tomarse en cuenta la regulación de la Cuarta Disposición Complementaria Final del Reglamento.

De conformidad con lo señalado en el numeral 2 de la citada Disposición Complementaria Final, en las Bases del respectivo proceso de selección deberá establecerse además del valor referencial, los límites de éste, con y sin IGV, tal como se indica a continuación:

Valor Referencial (VR)

Límite Inferior Límite SuperiorCon IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV

S/. 162,025,502.89

CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES VEINTICINCO MIL QUINIENTOS DOS

CON 89/100 NUEVOS SOLES

S/. 145,822,952.61

CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS

CINCUENTA Y DOS CON 61/100 NUEVOS

SOLES

S/. 123,578,773.39

CIENTO VEINTITRÉS MILLONES

QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES

CON 39/100 NUEVOS SOLES

S/.178,228,053.17

CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES

DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL

CINCUENTA Y TRES CON 17/100 NUEVOS

SOLES

S/. 151,040,723.03

CIENTO CINCUENTA Y UN

MILLONES CUARENTA MIL SETECIENTOS

VEINTITRÉS CON 03/100 NUEVOS

SOLES

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓNEl expediente de contratación fue aprobado mediante Resolución de Gerencia General Regional Nº 617-2014 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GGR del 09 de Septiembre de 2014.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTORecursos ordinários.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓNEl presente proceso se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUALCONCURSO OFERTA.

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTOLa obra a ser ejecutada está definida en los Requerimientos Técnicos Mínimos que forman parte de la presente sección, en el capítulo III.

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRAEl plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de 1800 días calendario, el que comprende la elaboración del expediente técnico en el plazo de 180 días calendario.

Expediente Técnico 180 D.CEjecución de Obra (inc. Conservación Vial por Niveles de Servicio).

Durante todo el plazo contractual (1800 D.C.)

Plazo Total 1800 D.C.

Actividad PlazosExpediente TécnicoEjecución de Obra (inc. Conservación Vial por Niveles de Servicio).

1800 D.C.

180 D.C.

119



1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN DE LAS BASESEl costo de reproducción de las bases asciende a S/. 20.00 Nuevos soles que incluye el PERFIL DEL PROYECTO EN DIGITAL.

1.11. BASE LEGAL- Ley Nº 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal

2014.- Ley Nº 30115, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector

Público para el Año Fiscal 2014.- Decreto Supremo Nº 011-79-VC.- Decreto Legislativo N° 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del

Estado, en adelante la Ley.- Decreto Supremo N° 184-2004-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto

Legislativo Nº 1017 Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento, y sus modificatorias y complementarias.

- Directivas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

- Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.- Código Civil.- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.- Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.- Ley de Conciliación. - Ley de Arbitraje.- Código Civil, en forma supletoria.- RM N° 240-2008-MTC/02 Manual de Conservación de Carreteras No

Pavimentadas de bajo Volumen de Transito. - RD N° 051-2007-MTC – Especificaciones Generales para la Conservación de

Carreteras - Normativa en materia de Construcción Publica.- Ley Nº 27867 “Ley Orgánica de Gobiernos Regionales”- Resolución Directoral N° 003-2012-EF/63.01, Aprueban disposiciones

especiales para los proyectos de inversión pública de mejoramiento de la Red Vial Nacional con pavimentos a nivel de soluciones básicas y otras disposiciones del Sistema Nacional de Inversión Pública.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

119



CAPÍTULO IIDEL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN11

Etapa Fecha, hora y lugarConvocatoria : [09-09-2014]Registro de participantes : Del: [10-09-2014]

Al: [03-10-2014]Formulación de Consultas : Del: [10-09-2014]

Al: [16-09-2014]Absolución de Consultas : [19-09-2014]Formulación de Observaciones a las Bases

: Del: [22-09-2014]Al: [26-09-2014]

Absolución de Observaciones a las Bases

: [01-10-2014]

Integración de las Bases : [02-10-2014] 10:00 amPresentación de documentos para la calificación previa

: [10-10-2014] 10:00 am

* El acto público se realizará en : Sala de Presidencia de la Sede Central del Gobierno Regional Amazonas sito en el Jr. Ortiz Arrieta 1250 – Chachapoyas - Amazonas

Evaluación de Documentos de la Calificación Previa.

[13-10-2014 y 14-10-2014]

Resultado de la Evaluación Previa.

[14-10-2014] 16:00

* El acto público se realizará en : Sala de Presidencia de la Sede Central del Gobierno Regional Amazonas sito en el Jr. Ortiz Arrieta 1250 – Chachapoyas - Amazonas

Presentación de Propuestas : [21-10-2014] 10:00 am* El acto público se realizará en : Sala de Presidencia de la Sede Central del

Gobierno Regional Amazonas sito en el Jr. Ortiz Arrieta 1250 – Chachapoyas - Amazonas

Calificación y Evaluación de Propuestas

: El: [22-10-2014 y 23-10-2014]

Otorgamiento de la Buena Pro12 : [23-10-2014] 16:00 * El acto público se realizará en : Sala de Presidencia de la Sede Central del

Gobierno Regional Amazonas sito en el Jr. Ortiz Arrieta 1250 – Chachapoyas - Amazonas

2.2. REGISTRO DE PARTICIPANTESEl registro de los participantes es gratuito y se realizará en la Oficina SEACE, sito en Jr.

11 La información del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la información consignada en el cronograma de la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción en esta información, primará el cronograma indicado en la ficha del proceso en el SEACE.

12 De acuerdo con el artículo 76 del Reglamento, el plazo para otorgar la Buena Pro no excederá de diez (10) días hábiles contados desde la fecha prevista en el cronograma del proceso de selección para el otorgamiento de la Buena Pro, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad.

119



Ortiz Arrieta N° 1250 – Chachapoyas - Amazonas, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30 horas.

En el momento del registro, se emitirá la constancia o cargo correspondiente en el que se indicará: número y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que efectuó el registro, así como el día y hora de dicha recepción.

2.3. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASESLas consultas y observaciones se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas, ante la ventanilla de la Unidad de Trámite Documentario, en el Jr. Ortiz Arrieta 1250 – Chachapoyas - Amazonas, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30 horas, debiendo estar dirigidos al Presidente del Comité Especial de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 010-2014-G.R.AMAZONAS-CE.

2.4. ACTO PÚBLICO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTASLas propuestas se presentarán en acto público, en la Sala de Presidencia de la Sede Central del Gobierno Regional Amazonas sito en el Jr. Ortiz Arrieta 1250 – Chachapoyas - Amazonas, en la fecha y hora señalada en el cronograma. El acto público se realizará con la participación de Notario Público.

Se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente. La no asistencia del mismo no vicia el proceso.

Las propuestas se presentarán en tres (3) sobres cerrados (uno para la etapa de calificación previa y dos para la etapa de presentación de propuestas técnicas y económicas) y estarán dirigidos al Comité Especial de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 010-2014-G.R.AMAZONAS-CE conforme al siguiente detalle:

SOBRE N° 1: Calificación Previa. El sobre será rotulado:

SOBRE N° 2: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:

SeñoresGOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

JR. ORTIZ ARRIETA Nº 1250 - ChachapoyasAtt.: Comité Especial

LICITACIÓN PÚBLICA N° 010-2014-G.R.AMAZONAS-CEDenominación de la convocatoria:CONTRATO DE GESTIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CIRCUITO VIAL II – REGIÓN AMAZONAS

SOBRE N° 2: PROPUESTA TÉCNICA[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]




SOBRE N° 1: CALIFICACIÓN PREVIA[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]

119



SOBRE Nº 3: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:

2.5. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

2.5.1. SOBRE N° 1 – CALIFICACIÓN PREVIA

Conforme al sexto párrafo del artículo 39° del Reglamento; tratándose de un proceso de ejecución de obras cuyo valor referencial es superior a 25,000 UIT, corresponde establecer en las Bases la etapa de calificación previa, que tiene por objeto determinar si los postores tienen capacidad y/o solvencia técnica y económica, su experiencia en la actividad y en la ejecución de prestaciones similares, y de ser el caso, en equipamiento y/o infraestructura física y de soporte en relación con la obra por contratar; para lo cual se han establecido parámetros que debe cumplir, sin asignar puntaje; es decir Cumple o No Cumple, declarándose Aptos a aquellos postores que cumplen con lo solicitado

Se presentará en un (01) original y dos (02) copias

El Sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos13 (la omisión del índice no descalifica la propuesta, puesto que, su presentación no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria) en el la siguiente documentación:

i) Declaración Jurada de datos del postor.Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados – (Anexo Nº 1).

ii) Declaración jurada simple de acuerdo al artículo 42 del Reglamento (Anexo Nº 3).En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

iii) Promesa formal de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones (Anexo Nº 4).

La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes y encontrarse en concordancia con la Directiva Nº 016-2012-OSCE/CD.

13 La omisión del índice no descalifica la propuesta ya que su no presentación no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria.




SOBRE N° 3: PROPUESTA ECONÓMICA[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]

PEHCBM, 04/09/14,

SEGÚN PRONUNCIAMIENTO

119



Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades.

iv) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra (Anexo Nº 5).

v) Resumen de información para Calificación Previa. Formato N° 2.

vi) Capacidad Económica:El postor, ya sea una empresa o un consorcio, demostrará que posee solvencia económica mediante la presentación de documento, carta, constancia, certificación, o similar en original, emitido por una Entidad Financiera a partir de la fecha de convocatoria del presente proceso de selección, que acrediten:

Contar con línea(s) de crédito(s) vigente por un valor igual o mayor a dos (2) veces el Valor Referencial de la presente convocatoria (S/. 324,051,005.78).Se podrá presentar el monto requerido de la línea de crédito en otras monedas, siempre que se incluya la conversión a moneda nacional indicando el tipo de cambio valor venta publicado por la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú.

Para el caso de Consorcios se sumaran las líneas de crédito de las empresas que lo integran, o en todo caso bastará que sea una de las empresas consorciadas quien presente la(s) carta(s) de referencia bancaria que acredita la línea de crédito a su favor. Las cartas de línea de crédito que emitan los Bancos a los postores deben haber sido emitidas en el presente año (2014) y con fecha posterior a la convocatoria del presente proceso de selección; asimismo, pueden ser en sus propios formatos, siempre y cuando acrediten fehacientemente la línea de crédito a favor del postor, y debe estar dirigida a cualquiera de las siguientes alternativas:

a) al Postor ob) al Comité Especial oc) a la Entidad

Para el caso de Perú, la emisión de líneas de crédito será otorgada por los bancos autorizados por la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP.

De tratarse de líneas de crédito del exterior, estas deberán ser otorgadas por banco(s) extranjero(s) de primera categoría, incluidos en la relación aprobada por el Banco Central de Reserva mediante Circular Nº 032-2011-BCRP, de fecha 20 de diciembre del 2011, o la norma que la sustituya.

vii) Experiencia en la actividad: Experiencia en Obras Generales.Haber concluido cinco (5) obras generales en los últimos cinco (5) años, contados desde la fecha de presentación de propuestas de la calificación previa, independientemente de la fecha de suscripción del Contrato o inicio de obra, cuyo monto total de cada obra sea mayor o igual al 45% del Valor Referencial. (S/. 72,911,476.30).

Se considerará el monto total de obra actualizado al mes del Valor Referencial, desde la fecha de término de la obra, para lo cual se debe usar el Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana (IPC hasta 3 decimales). En el caso de moneda extranjera se hará la conversión a moneda nacional, considerando el tipo de cambio venta promedio del mes de término

PEHCBM, 04/09/14,

SEGÚN OBSERVACION 46 DEL PRONUNCIAMIENTO

PEHCBM, 04/09/14,


119



de la obra y luego se actualizará a la fecha solicitada.

Para la conversión, se procederá como se indica a continuación:

El monto total en moneda del lugar de origen se convierte a dólar norteamericano, aplicando el tipo de cambio venta de la fecha de término de la obra. (Demostrar valor venta de cambio emitido por organismo similar al SBS del Perú o del Banco Central de Reserva del Perú - BCRP, en el lugar de origen)

El monto obtenido en dólares se convierte a Nuevos Soles con el tipo de cambio valor venta promedio del mes que terminó la obra. (Valor del dólar obtenido de la publicación de SBS del Perú o la que proporciona la web del Banco Central de Reserva del Perú - BCRP)

Utilizando el índice de precios al consumidor de Lima Metropolitana, actualizar el monto al mes del Valor Referencial.

(Adjuntar copia del Índice de Precio al Consumidor, informado por el INEI),Si la obra presentada fue ejecutada en consorcio, el monto actualizado al mes del Valor Referencial, se afectará por el porcentaje de participación que tuvo la empresa en dicho consorcio al ejecutar la obra, y el valor resultante será considerado para verificar que el monto es superior o igual al 25% del Valor Referencial.

Para acreditar experiencia en la actividad adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio, donde se indique el porcentaje de participación.

De presentarse más de 5 obras generales, se evaluará solamente las 5 primeras obras del listado presentado, y en función de ello se emitirá el resultado en lo referente a la experiencia en la actividad.

Las Obras Generales declaradas en el sobre N° 01 Calificación Previa se pueden declarar en las Obras Generales del sobre N° 02 Propuesta Técnica.

En la etapa de Calificación Previa, puede acreditar la Experiencia en Obras Generales, con Obras Similares, siempre y cuando cumpla con las condiciones mínimas establecidas para tal efecto.

Respecto a las obras desarrolladas en tramos se aceptarán siempre y cuando cada tramo cuente con su propio contrato.

viii) Experiencia en la ejecución de obras similares:

Deberá acreditar con un máximo de 4 contratos haber ejecutado obras similares por una longitud igual o superior a dos (02) veces la longitud total del corredor vial materia del presente proceso (241.76 Km). Cada una de ellas con una longitud mínima de 50 Km.

Las obras similares deben haber sido concluidas en los últimos cinco (05) años, contados desde la fecha de convocatoria, independientemente de la fecha de suscripción del Contrato o inicio de obra.

De presentarse más de 5 obras similares, se evaluará solamente las 5 primeras obras del listado presentado, y en función de ello se emitirá el resultado en lo referente a la experiencia en la ejecución de prestaciones similares.

En caso de contratos ejecutados en consorcio se aplicará a la longitud del contrato presentado, el porcentaje de participación del postor en dicho consorcio, para efectos de poder acreditar su longitud.

119



La experiencia en obras generales y similares se acreditará con copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; o contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación emitida por el contratante de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total. Si la obra ha sido liquidada, se deberá acreditar el monto final considerado en dicho documento. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio. Será válida la experiencia adquirida como subcontratista en obras públicas o privadas, debiendo cumplir con los requisitos precisados para las obras ejecutadas como contratista.

Las Obras Similares declaradas en el Sobre N° 01 Calificación Previa se pueden declarar en las Obras Generales en el Sobre N° 01 y sobre N° 02, y en las Obras similares del sobre N° 02.

Obras Similares: Obras de Mejoramiento o Construcción o Rehabilitación o la combinación de los términos anteriores, de carreteras a nivel de asfalto, desarrolladas fuera del ámbito urbano.

Únicamente resultará relevante la verificación de las actividades prestadas, y que si bajo la definición de similar un contrato es considerado como tal, éste se calificará como una unidad.

La experiencia se acreditará mediante copia simple de: contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total.

ix) Experiencia en conservación vial por niveles de servicio:

Que se encuentre ejecutando al menos cinco (5) contratos de conservación vial por niveles de servicio, de los cuales dos (2) de ellos deben encontrarse en ejecución sin haber incurrido en penalidades, lo cual se sustentará con la emisión de constancias valorizadas o certificados emitidos con fecha posterior a la presente convocatoria.

Se define como contratos de conservación vial por niveles de servicio, a aquellos contratos controlados por niveles de servicio y ejecutados en vías interurbanas de longitud igual o superior a 220 kilómetros, tanto en vías de pavimento flexible (carpeta asfáltica en frio, carpeta asfáltica en caliente o cualquier tipo de tratamiento superficial) o vías en afirmado; que dentro de sus alcances incluya la prestación de tres (03) de los cuatro (04) siguientes componentes esenciales:

1. Conservación Periódica (Und: Km) (OBLIGATORIA)2. Conservación rutinaria medida y pagada por Niveles de Servicio

(Und: Km-año) (OBLIGATORIA)3. Gestión y Relevamiento de información4. Elaboración e implementación del Plan de Conservación Vial

Acreditación

Para acreditar experiencia en contratos de conservación vial por niveles de servicio, se debe tener en cuenta lo siguiente:

1. Las experiencias se acreditaran con contratos, términos de referencia (o similar) y conformidad de culminación de la prestación

PEHCBM, 04/09/14,

SEGUN CONSULTA 69

PEHCBM, 04/09/14,

SEGÚN O37 de obra del uci PRONUNCIAMIENTO ional.de evaluaci�� DEL PRONUNCIAMIENTO

PEHCBM, 04/09/14,

SEGÚN OBSERVACION 5 DEL PRONUNCIAMIENTO.

119



(o constancias valorizadas). La presentación de los términos de referencia (o similares) se exige con la finalidad de que el comité especial pueda verificar fehacientemente que los contratos presentados cumplen con lo requerido en el párrafo anterior.

2. La acreditación de experiencia en la "Conservación Rutinaria por niveles de servicio " es obligatoria.

3. La acreditación de experiencia en "Conservación Periódica" es obligatoria.

4. Se pueden presentar contratos, independientemente de su denominación, que cumplan con las condiciones establecidas en el presente proceso de selección.

De presentarse más de 5 contratos, se evaluará solamente los 5 primeros del listado presentado, y en función de ello se emitirá el resultado en lo referente a la experiencia en conservación vial por niveles de servicio.

En caso de contratos ejecutados en consorcio se aplicará a la longitud del contrato presentado, el porcentaje de participación del postor en dicho consorcio, para efectos de poder acreditar su longitud.

x) Capacidad Técnica:

a. Profesionales Claves para la Obra

Cargo Perfil Requerido Nombre Requisito

Cumple / No

cumple

Ingeniero Residente de

Obra (Participación

100% del tiempo del

mejoramiento)

Ingeniero Civil

01 Curso o Capacitación que totalice como mínimo 25 horas en Ms. Project o Primavera Project Planner, con una antigüedad no mayor de cinco (5) años desde la fecha de presentación de las propuestas.

01 Curso o capacitación que totalice como mínimo 25 horas en Gestión de Contratos con la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento con una antigüedad no mayor de cinco (5) años desde la fecha de presentación de las propuestas.

Jefe de Oficina de Ingeniería (Participación

100% del tiempo del

mejoramiento)

Ingeniero Civil


119



Especialista en Suelos y Pavimentos

(Participación 100% del tiempo del

mejoramiento)

Ingeniero Civil

01 Curso o capacitación que totalice como mínimo 25 horas en Control de Calidad en ejecución de obras aplicado a obras viales, con una antigüedad no mayor de cinco (5) años desde la fecha de presentación de las propuestas.

01 Curso o capacitación que totalice como mínimo 15 horas en Diseño de Pavimentos Rígidos y Flexibles, con una antigüedad no mayor de cinco (5) años desde la fecha de presentación de las propuestas.

Especialista en Medio Ambiente

(Participación 30% del

tiempo del mejoramiento)

Ingeniero

01 Curso o capacitación que totalice como mínimo 25 horas en Minimización del Impacto Negativo en Construcción de Obras Viales y Carreteras, con una antigüedad no mayor de cinco (5) años desde la fecha de presentación de las propuestas.

Maestría en Gestión Ambiental o Maestría en Desarrollo Ambiental o MBA con mención en medio ambiente. (Estudios Concluidos).

Ing. Administrador de Contrato

(Participación 100% del tiempo del

mejoramiento)

Ingeniero Civil

Diplomado o Maestría en Gerencia de la construcción y/o proyectos (Estudios Concluidos).


b. Profesionales Claves para la Conservación Vial por Niveles de Servicio


Cumple / No

cumple

PEHCBM, 04/09/14,


119



Gerente Vial (Participación

50%)

Ingeniero Civil

Maestría en Administración de Empresas, Maestría en Administración de Negocios, MBA. (Estudios Concluidos).


Residente de Conservación (Participación

100%)

Ingeniero Civil



(Participación 50%)

Ingeniero Civil

Maestría en Geotecnia o Maestría en Ciencias con mención en geotecnia o Maestría en Ingeniería Civil con mención en geotecnia y transportes. (Estudios Concluidos).


Especialista en Seguridad

y Medio Ambiente


Ingeniero

Diplomado (mínimo 120 horas) o Maestría en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Especialización o capacitación en Trinorma ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 (mínimo 150 horas).

Administrador (Participación

50%)

Ingeniero o Administra

dor


Los profesionales, sean nacionales o extranjeros, deberán adjuntar copia de su título profesional. La colegiatura y habilitación de los profesionales se requerirá para el inicio de su participación efectiva en la obra,14 tanto para aquellos titulados en el Perú o en el extranjero.

14 Debe tenerse presente que el inicio efectivo de las prestaciones de cada profesional no coincide necesariamente con el inicio de la obra.

119



Los Certificados o Constancias de los Diplomados y Cursos solicitados, deberán ser emitidos por Universidades, Institutos u Organizaciones públicas. Otras empresas u organizaciones privadas que ofrezcan capacitaciones deben demostrar documentalmente, mediante su estatuto o similar, que están facultadas para dictar cursos y certificar los mismos. Se precisa que si los cursos presentados tienen la misma denominación, deberá adjuntarse el sílabus de cada curso, a efectos de verificar que ambos se complementan. En caso el documento haya sido emitido en idioma distinto al castellano se presentarán la traducción simple o certificada efectuada por traductor público juramentado. Estos cursos podrán ser realizados en forma presencial o a distancia.

b. Profesionales de la Organización

El Postor (ya sea una empresa o en consorcio) deberá demostrar que cuenta con un mínimo de 08 profesionales (Ingenieros Civiles, de Transportes, de Minas, Sanitarios, Mecánico Electricistas, Industriales o Ambientalistas) en su plantel técnico que tengan vínculo contractual vigente. Se aclara que el vínculo contractual se refiere que el profesional labora en la empresa de manera permanente. Los profesionales presentados sólo podrán ser acreditados por un postor. Dichos profesionales deberán demostrar, con la presentación de contratos acompañados con su conformidad, constancias o certificados que han participado en un mínimo de 02 obras similares; en cargos jefaturales de áreas técnicas o como asesores o especialistas de áreas técnicas. Los 8 profesionales solicitados en la calificación previa deben ser acreditados por el Postor, ya sea individual o en consorcio, es decir para el caso de un Consorcio bastará que entre todos los consorciados presenten los 8 profesionales requeridos.

De presentar más de 8 profesionales solicitados, se evaluará solamente los 8 primeros del listado, y en función de dicha evaluación se emitirá el resultado en lo referente a profesionales de la organización.

Respecto a los 8 profesionales requeridos, se precisa que éstos podrán ser de la misma profesión y que éstos podrán ser los mismos que serán propuestos como profesionales para el presente proceso de licitación.

La relación de profesionales presentada en el Formato N° 2 se considerará como una declaración jurada de que los mismos tienen vínculo contractual vigente con el postor, la cual podrá ser objeto de fiscalización posterior por parte de la Entidad.

Para los ocho (08) profesionales de la organización requeridos, su experiencia está referida a aquella adquirida en cualquier empresa y no solamente a trabajos realizados para la empresa que acredita a los profesionales, siempre y cuando acredite que mantiene el vínculo contractual vigente. Sin embargo considerar que la experiencia debe ser en cargos jefaturales, asesores o especialistas, en obras o en áreas técnicas. Si se diera el caso que 2 postores presentan al mismo profesional en el literal b) “Profesionales de la Organización”, esto será comunicado a la entidad para su inmediata fiscalización, lo cual no detendrá el proceso, de acuerdo al resultado de dicha fiscalización se tomarán las acciones correspondientes.

El vínculo contractual vigente se refiere a que los profesionales de la organización deben encontrarse en la planilla de colaboradores de la empresa.

Serán aceptados los siguientes cargos:

1. Gerente de Proyecto y/u Obra.

PEHCBM, 04/09/14,

SEGUN CONSULTA 49

PEHCBM, 04/09/14,

SEGÚN CONSULTA 9

119



2. Jefe de Oficina de Ingeniería.3. Jefe de Oficina Técnica.4. Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones.5. Especialista en Producción,6. Jefe de Producción.7. Ingeniero Residente.8. Jefe de Tramo.9. Especialista en Suelos y Pavimentos.10. Especialista en Estructuras y Obras de Arte.11. Especialista en Estructuras y Puentes.12. Especialista en estructuras, obras de arte y drenaje.13. Ingeniero Administrador de Contratos.

En caso de Certificados de obras ejecutadas en Consorcio serán aceptados los Certificados de Trabajo del personal propuesto que laboró en dicha obra extendidos por el Representante Común del Consorcio o por el Representante Legal de una de las empresas que conformaron el Consorcio, siempre que el profesional acreditado haya pertenecido a dicha empresa (de acuerdo al Pronunciamientos N° 386-2010/DTN, N° 121-2012/DSU y N° 195-2012/DSU).

2.5.2. SOBRE N° 2 - PROPUESTA TÉCNICA

Se presentará en un original y 2 copias.

El sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos15, la siguiente documentación:

Documentación de presentación obligatoria:

a) Declaración jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III de la presente sección (Anexo Nº 2).

Así mismo, se deberá presentar lo siguiente:

a.1 Requerimientos del Postor (Formato N° 3), incluyendo la documentación sustentatoria correspondiente.

a.2 Requerimientos para profesionales. Declaración Jurada del personal propuesto para la ejecución de la obra, Anexo N° 10 acompañado del Anexo N° 11 para cada uno, donde se detallara la experiencia. Se deberá adjuntar copia del título, así como (i) la copia simple de los contratos con su respectiva conformidad, (ii) constancias, (iii) certificados, o, (iv) cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del profesional propuesto.

a.3 Requerimientos de Equipo Mínimo, Formato N° 4 de acuerdo a lo precisado en el Capítulo III.

IMPORTANTE:

La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la no admisión de la propuesta, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 68 del Reglamento.

Documentación de presentación facultativa:

a) Factor experiencia en obras en general: Acreditada con: i) Copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad o ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación o iii) contratos y cualquier otra

15 La omisión del índice no descalifica la propuesta, ya que su presentación no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria.

119



documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo Nº 6, referido a la experiencia en obras en general del postor.

b) Factor experiencia en obras similares: i) Copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad o ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación o iii) contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo Nº 7, referido a la experiencia en obras similares del postor.

c) Factor experiencia y calificaciones del personal profesional propuesto: Para acreditar el factor experiencia del personal profesional propuesto, se presentará: (i) copia simple de los contratos con su respectiva conformidad o (ii) Constancias o (iii) certificados, o (iv) cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del profesional propuesto (Anexo N°11).

d) Factor cumplimiento de ejecución de obras: Copia simple de un máximo de diez (10) constancias de prestación (Anexo N° 12).

e) Factor: Calidad técnica y Soluciones de diseño – Mejoras: certificaciones.

Los postores que soliciten el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV(Anexo Nº 8).

En el caso de consorcios, todos los integrantes que figuran en la promesa formal de consorcio deben reunir las condiciones exigidas para acceder al beneficio de la exoneración del IGV, debiendo presentar de manera independiente la declaración jurada antes señalada.

2.5.3. SOBRE N° 3 - PROPUESTA ECONÓMICA16

El Sobre Nº 3 deberá contener la siguiente información obligatoria:

Oferta económica expresada en la moneda del valor referencial (Anexo Nº9).

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales.

IMPORTANTE: La admisión de la propuesta económica que presenten los postores dependerá

de si aquella se encuentra dentro los márgenes establecidos en el artículo 33 de la Ley y el artículo 39 de su Reglamento.

La propuesta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 8), debe encontrase dentro de los límites del valor referencial sin IGV.

16 De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento la propuesta económica solo se presentará en original.

119



En caso la información contenida en la propuesta económica difiera de la información contenida en la propuesta técnica, la propuesta económica será descalificada.

2.6. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTALUna vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas.El puntaje total de las propuestas será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEiDonde:

PTPi= Puntaje total del postor iPTi = Puntaje por evaluación técnica del postor iPEi = Puntaje por evaluación económica del postor i

Se aplicarán las siguientes ponderaciones:

c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica = 0.70c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica. = 0.30

Donde: c1 + c2 = 1.00

2.7. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATOEl postor ganador de la Buena Pro deberá presentar los siguientes documentos para suscribir el contrato:

a) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.b) Constancia de capacidad libre de contratación.c) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.Carta Fianzad) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. Carta

Fianzae) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.f) Código de cuenta interbancario (CCI). g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.h) Designación del residente de obra, cuando este no haya formado parte de su

propuesta técnica.i) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de

Obra (PERT-CPM), salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

j) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra17, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado, salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

k) Desagregado por partidas que dio origen a su propuesta, cuando el sistema de contratación sea a suma alzada, salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

l) Copia de DNI del Representante Legal.m) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa(en caso de

consorcio de todos los consorciados)n) Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado

(en caso de consorcio de todos los consorciados)o) Copia del RUC de la empresa(en caso de consorcio de todos los consorciados)

17 De acuerdo con el artículo 183 del Reglamento, este calendario se actualizará con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

119



IMPORTANTE: En caso que el postor ganador de la Buena Pro sea un consorcio y la Entidad opte

por solicitar como garantía para la suscripción del contrato carta fianza o póliza de caución, conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones en los Oficios Nº 5196-2011-SBS y Nº 15072-2012-SBS, a fin de que no existan problemas en la ejecución de las mencionadas garantías, resulta necesario que éstas consignen en su texto, el nombre, denominación o razón social de todas y cada una de las personas naturales y/o jurídicas que integran el consorcio.

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución.

2.8. PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATOUna vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la BuenaPro, los plazos y el procedimiento para suscribir el contrato son los siguientes:

1. Dentro del plazo de doce (12) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro o cuando esta haya quedado administrativamente firme, debe suscribirse el contrato. Dentro del referido plazo: a) El postor ganador debe presentar la totalidad de la documentación prevista en las Bases, b) La Entidad, de corresponder, solicita la subsanación de la documentación presentada y c) El postor ganador subsana las observaciones formuladas por la Entidad.

2. Cuando la Entidad no cumpla con suscribir el contrato dentro del plazo establecido en el numeral 1, el postor ganador de la Buena Pro puede requerirla para su suscripción, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes de vencido el plazo para suscribir el contrato, dándole un plazo de entre cinco (5) a diez (10) días hábiles. Vencido el plazo otorgado, sin que la Entidad haya suscrito el contrato, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, tiene la facultad de dejar sin efecto el otorgamiento de la Buena Pro.

3. Cuando el postor ganador de la Buena Pro no cumpla con suscribir el contrato dentro del plazo establecido en el numeral 1 por razones justificadas y ajenas a su voluntad, a solicitud de aquel, la Entidad puede otorgarle por única vez, un plazo de entre cinco (5) a diez (10) días hábiles.

4. Cuando el postor ganador no presente la documentación y/o no concurra a suscribir el contrato injustificadamente, según corresponda, en los plazos antes indicados, pierde automáticamente la Buena Pro. En tal caso, el órgano encargado de las contrataciones cita al postor que ocupó el segundo lugar en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles en el orden de prelación a fin de que concurra a suscribir el contrato en el plazo previsto en los numerales 1 y 3. En el caso que el contrato se perfeccione con la notificación de la orden de compra o de servicios, la Entidad cita al postor que ocupó el segundo lugar en un plazo no mayor de 3 días hábiles en el orden de prelación a fin de que se le notifique dicha orden en el plazo previsto en los numerales 4 y 6. Si el postor no perfecciona el contrato, el Comité especial o quien haga sus veces declarará desierto el proceso de selección

La citada documentación deberá ser presentada en la Oficina de Trámite Documentario del Gobierno Regional Amazonas con atención a la Oficina Regional de Administración, sito en el Jr. Ortiz Arrieta Nº 1250 Chachapoyas – Amazonas de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30 horas.

2.9. ADELANTOS

2.9.1. ADELANTO DIRECTO

119



“La Entidad otorgará (01) adelanto directo por el 20% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) días calendario siguiente a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos18 mediante carta fianza y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud del contratista.Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

2.9.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 40% del monto del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos.

Para dicho efecto, el contratista deberá entregar la garantía por adelantos19 mediante carta fianza y el comprobante de pago correspondiente.”

2.10. PAGOS Y VALORIZACIONES

El periodo de valorización será mensual.

IMPORTANTE: Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo

del pago de la valorización se regirá por lo dispuesto en el sexto párrafo del artículo 197 del Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, deberá establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en el quinto párrafo del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones.

De acuerdo con los párrafos quinto y sexto del artículo 197 del Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones, la Entidad deberá contar con la valorización del periodo correspondiente, debidamente aprobada por el inspector o supervisor, según corresponda; a la que deberá adjuntarse el comprobante de pago respectivo.

2.11. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRALa Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 15 días calendario días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

CAPÍTULO IIITÉRMINOS DE REFERENCIA Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

CONTRATO DE GESTIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL PIP “MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEPARTAMENTALES: AM-100, TRAMO: EMP. AM-101 (BAGUA) – EL PARCO – LA PECA; RUTA AM-102, TRAMO: EMP. AM-101 (DV. BAGUA

18 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución de la obra sea menor a tres (3) meses, la garantía podrá ser emitida con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

19 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y mantenerse vigente hasta la utilización de los materiales o insumos a satisfacción de la Entidad, pudiendo reducirse de manera proporcional de acuerdo con el desarrollo respectivo.

119



GRANDE) – JOSÉ OLAYA – ALTO AMAZONAS – EL RON – EMP. PE-5N (PTO. NARANJITOS); RUTA AM-105, TRAMO: EMP. PE-5N (DV. SAN MARTÍN DE PORRES) –

HUAMBOYA – EMP. AM-103 (LONYA GRANDE), PROVINCIAS DE BAGUA Y UTCUBAMBA – AMAZONAS” (L=120.88 KM.) CÓDIGO SNIP 283385

I. DEPENDENCIA QUE REQUIERE LA OBRA.

Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional Amazonas.

II. FINALIDAD PÚBLICA

Mejorar y asegurar una adecuada transitabilidad durante la vigencia del contrato para el transporte de pasajeros y carga del corredor vial; todo esto a través del “CONTRATO DE GESTIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL PIP “MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEPARTAMENTALES: AM-100, TRAMO: EMP. AM-101 (BAGUA) – EL PARCO – LA PECA; RUTA AM-102, TRAMO: EMP. AM-101 (DV. BAGUA GRANDE) – JOSÉ OLAYA – ALTO AMAZONAS – EL RON – EMP. PE-5N (PTO. NARANJITOS); RUTA AM-105, TRAMO: EMP. PE-5N (DV. SAN MARTÍN DE PORRES) – HUAMBOYA – EMP. AM-103 (LONYA GRANDE), PROVINCIAS DE BAGUA Y UTCUBAMBA – AMAZONAS” (L=120.88 KM.) CÓDIGO SNIP 283385, lo cual permitirá contar co

n una infraestructura vial en condiciones de continuidad, fluidez y seguridad; reduciendo costos operativos vehiculares y tiempos de viaje en beneficio de la población, cuya principal característica esencial es que se trata de un contrato, que encomienda el mejoramiento y la conservación de una red vial a una empresa, que tiene la responsabilidad de mantenerla siempre mejor o igual que las condiciones de estado estipuladas. En otras palabras, se delega en la empresa la gestión específica de dicha red vial, debiendo el contratista decidir qué tareas deben realizarse y en qué dimensión, para que siempre se respeten las condiciones fijadas. La Entidad Contratante debe fiscalizar el cumplimiento permanente del estado pactado, y los pagos se efectúan a suma alzada, independiente de los volúmenes de trabajo ejecutado en un determinado período de pago, según lo indicado en los presentes términos de referencia.

III. OBJETIVOS

Los presentes Términos de referencia tienen por finalidad describir el objeto y alcances del “CONTRATO DE GESTIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL PIP “MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEPARTAMENTALES: AM-100, TRAMO: EMP. AM-101 (BAGUA) – EL PARCO – LA PECA; RUTA AM-102, TRAMO: EMP. AM-101 (DV. BAGUA GRANDE) – JOSÉ OLAYA – ALTO AMAZONAS – EL RON – EMP. PE-5N (PTO. NARANJITOS); RUTA AM-105, TRAMO: EMP. PE-5N (DV. SAN MARTÍN DE PORRES) – HUAMBOYA – EMP. AM-103 (LONYA GRANDE), PROVINCIAS DE BAGUA Y UTCUBAMBA – AMAZONAS” (L=120.88 KM.) CÓDIGO SNIP 283385 cuya contratación ha sido programada por la Entidad.

El Contratista que se seleccione con base a los presentes Términos de Referencia queda obligado a cumplir con los trabajos previstos y a desarrollar las actividades de Gestión Vial necesarias con la finalidad de alcanzar y mantener los resultados, estándares y niveles de servicio establecidos en los Términos de Referencia durante la vigencia del contrato, los que se integrarán al Contrato correspondiente en forma automática.

Para los efectos del Contrato que se celebre a partir de los presentes Términos de

119



Referencia, en lo que respecta a la conservación por niveles de servicio deben tenerse presente de forma ilustrativa los conceptos contenidos en la Publicación “Mejoramiento de la gestión vial con aportes específicos del sector privado”, de la Serie Recursos Naturales e Infraestructura N° 56 del CEPAL20, en cuanto señalan que “Los contratos por niveles de servicio, por estándares, o por resultados son una innovadora forma de llevar a cabo la conservación vial, en la cual empresas privadas pueden hacer un aporte singular a una conservación vial más efectiva. Bajo este tipo de contrato, es necesario conservar las vías siempre igual o mejor que las características que se hayan fijado, lo que ayuda a que efectivamente se logre mantenerlas en buen estado y a costos de largo plazo inferiores a los tradicionales.”.

En relación a otros conceptos generales, términos de uso frecuente y normativa técnica, nos remitimos a las definiciones y disposiciones contenidas en los siguientes documentos, en cuanto corresponda a las actividades que son objeto de contratación:

“Especificaciones Técnicas Generales para la Conservación de Carreteras” del MTC. “Manual de Diseño de Carreteras de Bajo Volumen de Transito” del MTC. “Manual para la Conservación de Carreteras No Pavimentadas de Bajo Volumen de

Tránsito” del MTC. “Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras”. “Manual de Ensayo de Materiales para Carreteras (EM-2000)”. “Manual de Diseño de Puentes 2003“ Directiva “Guía para la Inspección de Puentes 2006”. Legislación Vigente en relación a los Aspectos Socio Ambientales, políticas y

prácticas ambientales del MTC. Resoluciones, directivas y demás normativa emitidas por las entidades del Sub

Sector Transportes relacionados con aspectos técnicos de la conservación de infraestructura vial.

Decreto Supremo N° 034-2008-MTC y Decreto Supremo N° 011-2009-MTC “Reglamento Nacional de Gestión de la Infraestructura Vial”.

Decreto Supremo N° 044-2008-MTC y DS N° 026-2009-MTC. Decreto Supremo N° 017-2007-MTC; Reglamento de Jerarquización Vial. Resolución Ministerial N° 660-2008-MTC/02 – Glosario de Términos de Uso

Frecuente en Proyectos de Infraestructura Vial. Resolución Ministerial Nº 404-2011-MTC-02 Demarcación y señalización del derecho

de vía de las carreteras del Sistema Nacional de Carreteras – SINAC. Sistema de Gestión de Carreteras.

Esta normatividad se podrá ubicar en la página web

http://www.mtc.gob.pe/portal/transportes/caminos_ferro/manuales.htm.

IV. ALCANCE GENERAL DEL CONTRATO

Los presentes Términos de Referencia contienen información técnica de las soluciones referenciales de mejoramiento así como, los niveles de servicio, resultados o estándares mínimos que debe alcanzar el Contratista, en cada Tramo del Corredor Vial, de manera sostenida durante el plazo de ejecución del contrato. Las actividades del Contrato se implementarán en dos Fases, conforme se explica y desarrolla a continuación:

20La Publicación puede ser consultada en el enlace:www.eclac.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/drni/agrupadores_xml/aes14.xml&xsl=/agrupadores_xml/agrupa_listado.xsl

http://www.mtc.gob.pe/portal/transportes/caminos_ferro/manuales.htm

http://www.eclac.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/9/13039/P13039.xml&xsl=/drni/tpl/p9f.xsl&base=/tpl/top-bottom.xslt

http://www.eclac.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/9/13039/P13039.xml&xsl=/drni/tpl/p9f.xsl&base=/tpl/top-bottom.xslt

119



FASES METAS ACTIVIDADES

IDiseño y elaboración del Programa de Gestión Vial

a) Elaboración del Expediente Técnico.b) Elaboración del Plan de Conservación Vial. c) Elaboración del Plan de Manejo Socio Ambiental.d) Relevamiento de Información.e) Elaboración de Diagnóstico técnico legal de predios

afectadosf) Elaboración del Plan de Calidad.g) Elaboración del Plan de Contingencias

FASES META ACTIVIDADES

II

Implementación del Programa de Gestión Vial

a) Ejecución del Expediente Técnico.b) Ejecución de Plan de Conservación Vial. c) Ejecución de Plan de Manejo Socio Ambiental.d) Ejecución de Plan de Calidad.e) Ejecución de Plan de Contingenciasf) Relevamiento de Información

A continuación, se desarrolla el alcance de cada una de las Fases que el Contratista debe desarrollar durante la ejecución del Contrato:

FASE I - DISEÑO Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN VIAL

El contratista diseñara y elaborará el PROGRAMA DE GESTIÓN VIAL en un máximo de 180 días calendarios iniciado el contrato; debiendo presentarlo al Supervisor a más tardar el siguiente día útil, para su aprobación. Para tal efecto el primer mes del contrato el Contratista deberá presentar el cronograma de todas actividades que conlleven a la presentación oportuna del programa de gestión vial; el mismo que deberá ser elaborado en coordinación con la Supervisión, de tal manera que sea concluido y presentado dentro del tiempo contractual, para la aprobación final.

El Programa de Gestión Vial está conformado por el Expediente Técnico, el Plan de Conservación Vial, el Plan de Manejo Socio Ambiental, el relevamiento de Información, el Diagnóstico técnico legal de predios afectados, la Elaboración del Plan de Contingencias y la Elaboración del Plan de Calidad para la ejecución del contrato.

Es posible que el Contratista solicite con anterioridad a la elaboración total del PROGRAMA DE GESTIÓN VIAL la aprobación de tramos individuales en los que se considera oportuno adelantar las tareas de Mejoramiento, rigiendo para su aprobación los mismos mecanismos de evaluación que para la aprobación del PROGRAMA DE GESTIÖN VIAL.

A. Elaboración del Expediente Técnico

Siendo que el presente contrato se controlara por resultados o niveles de servicio y teniendo en consideración que la Gestión Vial es un factor fundamental en el cumplimiento de los niveles de servicios exigidos durante la duración del contrato, tomando como referencia las propuestas e información incluidas en los Perfiles aprobados para cada uno de los tramos, el Contratista podrá proponer en el Expediente Técnico soluciones distintas a las consideradas en los Perfiles aprobados. Estas nuevas soluciones deben estar sustentadas técnicamente y orientadas principalmente al cumplimiento de los niveles de servicio que se exigirán durante la duración del contrato. En cualquiera de los casos es fundamental que las soluciones propuestas cumplan con el número estructural requerido.

119



El Expediente Técnico deberá adjuntar el presupuesto y cronograma valorizado concordante con las actividades y plazos propuestos indicados en los presentes términos de referencia y cuyo monto será igual al de la propuesta económica presentada. Se precisa que el alcance del expediente técnico para el caso específico de corte para mejoramiento, rellenos, colocación de señales preventivas, colocación de señales reglamentarias, colocación de señales informativas, colocación de guardavías, colocación de delineadores, colocación de hitos kilométricos y colocación de alcantarillas, el contratista deberá considerar la cantidad indicada en los perfiles aprobados, asimismo el alcance del expediente técnico, respecto del mejoramiento de la geometría no podrá superar el alcance considerado en los perfiles aprobados..

Si la entidad considera que por motivos de seguridad hubiera necesidad de alguna mejora adicional y dicha propuesta es aprobada (corte para mejoramiento, rellenos, modificación de geometría, colocación de señales preventivas, colocación de señales reglamentarias, colocación de señales informativas, colocación de guardavías, colocación de delineadores, colocación de hitos kilométricos y colocación de alcantarillas, etc. que no estuvieron consideradas en el perfil) éstas se tramitarán como adicionales.

B. Elaboración del Plan de Conservación Vial (PCV)

El Contratista, dependiendo de las características de la superficie de rodadura de cada Tramo de la red vial y de acuerdo al estándar o nivel de servicio exigido en los presentes Términos de Referencia, diseñará el Plan de Conservación Vial, el cual deberá incluir las siguientes actividades: i) Conservación Rutinaria Antes del Mejoramiento, ii) Conservación Rutinaria Después del Mejoramiento y iii) Conservación periódica, con la finalidad de mantener los niveles de servicio de acuerdo a lo establecido en los presentes términos de referencia.

En el PCV se debe considerar que todas las actividades que se ejecutarán en la red vial con la finalidad de cumplir las exigencias estipuladas en los presentes términos de referencia.

El PCV tendrá en consideración la oportuna ejecución de las actividades de conservación, las cuales no deben responder a un programa fijo sino al resultado de las permanentes evaluaciones que el Contratista y la supervisión realicen.

Con relación a la Conservación periódica y siendo que el presente contrato se controlará por niveles de servicio, será el Contratista quien asumirá la responsabilidad por su cumplimiento; así como por la calidad de los materiales, su durabilidad, resistencia y el control de las actividades; de este modo el Contratista podrá plantear otras soluciones a la información técnica que consta en los presentes Términos de Referencia previa aprobación de la Supervisión. Dichas soluciones, pueden ser consideradas como aportes en innovación tecnológica o propuesta de uso de materiales, métodos o procedimientos. La solución que se considere en el PCV no dará lugar al reconocimiento de adicionales y será de entera responsabilidad del contratista.

Se deberá adjuntar el presupuesto y cronograma valorizado concordante con las actividades y plazos propuestos en el Plan de conservación Vial y cuyo monto será igual al de la propuesta económica presentada.

C. Elaboración del Plan de Manejo Socio Ambiental (PMSA)

El Plan de Manejo Socio Ambiental (PMSA) estará conformado por el conjunto estructurado de estrategias y actividades necesarias para prevenir, controlar, mitigar,

119



compensar y corregir los impactos negativos generados por la ejecución del contrato, su contenido incluye como mínimo el manejo de: desechos, material de reciclaje, basuras, residuos de materiales de construcción, residuos líquidos, combustibles, aceites y sustancias químicas; aguas superficiales, vegetación, maquinaria y equipo, campamentos; seguridad vial, higiene, seguridad y salud ocupacional; gestión social entre otros.

El Contratista deberá presentar ante la Supervisión el Plan de Manejo Socio Ambiental y de ser necesario solicitará ante las autoridades respectivas, los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones requeridos por el uso y aprovechamiento de recursos naturales para la ejecución sostenible de los servicios, sin que la Entidad incurra en pagos adicionales por estos conceptos.

Dentro del Plan de Manejo Socio Ambiental no comprenderá la elaboración de Estudios de Impacto Socio Ambiental, la ejecución de investigaciones arqueológicas, trabajos de rescate arqueológicos ni la obtención de CIRA.

En lo referente a la instalación de plantas de asfalto y de trituración que se requieran durante el desarrollo de los trabajos, el Contratista deberá obtener los permisos relacionados con vertimientos, emisiones atmosféricas y permiso parte aire, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la autoridad ambiental respectiva.

En este Ítem es importante considerar el cierre de canteras acorde a la normatividad vigente después de su uso a fin de evitar alteraciones con el medio ambiente y/o problemas sociales con la comunidad.

El Contratista será responsable por los daños y perjuicios causados a terceros por negligencia durante la ejecución de los trabajos definidos en estos Términos de Referencia.

D. Relevamiento de Información (RI)

D.1 Registro Video gráfico Computarizado

Consistirá en la captura de imágenes digitales a color de la calzada y Derecho de Vía en toda la red vial, cada cinco metros en cada sentido, desde un vehículo equipado con cámaras de video digital de alta resolución, que en conjunto obtengan imágenes panorámicas de por lo menos 120º, de forma tal que permita observar en su integridad el Derecho de Vía; un receptor GPS para las coordenadas geográficas, con operación en tiempo real, que servirá para obtener la referencia kilométrica y geográfica de cada una de las imágenes capturadas; y un sistema de ordenadores que interconecte los equipos mencionados y así poder efectuar la edición del registro video gráfico.

Los atributos que debe permitir el registro video gráfico son: (i) visualizar en forma secuencial las imágenes del registro efectuado en forma de video, a diferentes velocidades, a diferentes intervalos de longitud, y hacia adelante o en retroceso, (ii) efectuar mediciones sobre las imágenes digitales del registro video gráfico, en el plano horizontal de una progresiva específica de la vía, (iii) efectuar mediciones sobre las imágenes del registro video gráfico en el plano perpendicular al plano horizontal de una progresiva específica de la vía, y (iv) efectuar la georeferenciación de puntos sobre las imágenes del registro video gráfico, ubicados sobre el plano horizontal de una progresiva específica de la vía.

119



Antes del inicio de los trabajos de relevamiento se deberán efectuar los procedimientos para la calibración de los equipos y la presentación de la tecnología a emplear. El Contratista alcanzara copia digital del archivo ejecutable del software de visualización del Itinerario Fílmico, e instalará en por lo menos tres computadoras que designe la Supervisión, además de todos los archivos digitales del registro correspondiente.

D.2 Inventario Vial

El contratista deberá disponer de un software de visualización de la información. El Inventario vial inicial servirá para constatar el estado en que se le entrega la carretera y será entregado a los 3 meses de iniciado el contrato, el segundo inventario debe ser realizado entre el antepenúltimo mes y el penúltimo mes antes de finalizado el contrato y entregado dentro de los primeros 10 días del último mes de contrato.

Se deberá contar además con la identificación de puntos críticos y zonas vulnerables.

En caso que se haga algún tipo de modificación o agregado de cualquier elemento de la ruta este deberá ser incorporado al inventario

Como parte de cada uno de los Inventarios Viales que realice el contratista, y en calidad de Anexos, deberá presentar los siguientes estudios y evaluaciones:

Estudios de Tráfico con una antigüedad no mayor a 03 meses de la presentación del inventario inicial, y no mayor 03 meses a la fecha de presentación de cada uno de los otros que realice. Dicho estudio deberá comprender por lo menos: conteos de flujos vehiculares, encuestas Origen – Destino y Censos de Carga según formato a definir por parte de la supervisión.

El contratista deberá presentar los manuales y certificados de calibración de todos los equipos utilizados en el relevamiento de información, adicionalmente deberá presentar los procedimientos de calibración en campo de dichos equipos, dichos procedimientos realizados in situ deberán contar con la participación y aprobación de la Supervisión, documento que formará parte del Inventario vial.

Itinerario de Rutas

Se elaborará un itinerario de rutas, similar al elaborado en el estudio: Inventario, Monumentación y Valorización de la Red Vial Nacional, realizado por el MTC (Provias Nacional) en el año 2004, consistente en una tabulación de los puntos notables que se ubican en toda la extensión del trazo de la carretera, incluyendo una descripción de cada uno de ellos y su referencia kilométrica.

Itinerario Fílmico

El Contratista elaborará antes y después del mejoramiento un itinerario fílmico consistente en una herramienta informática que permita desplegar información de la red vial en forma sincronizada, en tres (03) cuadros de la pantalla de un computador: (i) un cuadro con el registro videográfico computarizado que simulará un recorrido de la carretera (archivos de secuencia de imágenes digitales a color de la calzada y el Derecho de Vía), incluyendo el progresivado (referencia kilométrica) y georeferenciación

119



(coordenadas planas) de cada una de las imágenes, (ii) un cuadro con un mapa digital, donde se muestre el trazo de la red vial y la posición (referencia kilométrica y geográfica), correspondiente a la imagen de la calzada y del Derecho de Vía que en ese momento se muestre en el registro videográfico computarizado, y (iii) un cuadro con la tabulación de los puntos notables que se ubican en toda la extensión del trazo de la carretera, incluyendo una descripción de cada uno de ellos y su referencia kilométrica.

Esta herramienta informática se instalará en tres de los computadores que designe la Supervisión. En caso éste requiera efectuar más instalaciones de esta herramienta en otros computadores, podrá solicitarla sin ningún costo adicional al Contratista después de instalar previamente en cada uno de sus equipos la aplicación: ArcGis 10.1 Engine Runtime que debe adquirir.

Aprobación de Inventario Vial

Cada inventario vial presentado será revisado y aprobado por la Supervisión.

La presentación fuera de plazo de los inventarios viales generará las penalidades correspondientes

D.3 Elaboración de Diagnóstico técnico legal de predios afectados (DTL).

a) El diagnostico técnico legal es la de determinar la condición técnica y Jurídica de los predios afectados por el proyecto de obra vial, situación que se realiza mediante una ficha técnico legal para cada uno de los predios afectados por el citado derecho de vía, el cual comprenderá, los datos generales de la ubicación, progresiva, descripción general características físicas de cada predio condición física y jurídica respecto a propietarios y/o posesionarios, incluyendo material fotográfico a color y con ello el respectivo análisis legal, análisis técnico, conclusiones y recomendaciones.

b) Para elaborar el referido diagnostico técnico legal es necesario que se realice las siguientes acciones:

Recopilar información ante el registro de predios, respecto de los antecedentes Registrales y Catastrales de los predios afectados, tomando en cuenta la exhaustiva revisión de tomos, títulos archivados, fichas y partidas registrales en forma física y digital (SIR y SARP).

Recopilar información de los acervos documentarios respecto a los predios objeto de la obra, en lo que corresponde a entidades públicas como Municipalidad Provincial, Municipalidad Distrital, Corte Superior de Justicia, Gobierno Regional, Administradora Local de Agua de la Dirección Regional Agraria, Ministerio de Agricultura, INGEMET, Ministerio de Cultura, entre otros. Así como también de las entidades privadas que puedan contar con información relevante para el estudio.

Realizar el estudio y análisis Técnico-Legal de la totalidad de predios afectados por el proyecto de obra vial, debiendo adjuntar los títulos archivados, partidas registrales así como también toda documentación relevante existente en COFOPRI, SUNARP u otros, además de los recopilados directamente de la población afectada que constituyan medios probatorios de la titularidad registral o posesión de los mismos y su relación respecto a las áreas afectadas por el proyecto de obra vial.

119



c) El diagnostico técnico legal contendrá adicionalmente un informe ejecutivo al cual se le anexará:

Un (01) cuadro resumen de Diagnóstico Técnico Legal de la totalidad de los predios afectados, describiendo los datos como: ítem, código de afectación, apellidos y nombres y/o razón social de los propietarios y/o posesionarios, DNI, estado civil, ubicación geográfica del predio, unidad catastral, progresivas, lado, área total, área de afectación, condición jurídica (propietario y/o posesionario, estado del predio (predios inscritos, predios no inscrito), datos registrales (tomo, ficha y/o partida registral), forma de adquisición (inmatriculación, independización o transferencia, etc.), cargas y gravámenes, duplicidad de partida, tipo y uso del predio, naturaleza del titular (Estatal, Privado), dicho cuadro deberá contener observaciones, conclusiones y recomendaciones, para las acciones de adquisición y saneamiento, según corresponda, el cual deberá ser entregado en formato físico y digital (Hoja de cálculo Excel).

Descripción técnica del levantamiento de campo efectuado, en el cual se deberá detallar la metodología y el procedimiento utilizado, adjuntándose en formato digital los archivos que sustenten los elementos utilizados para dicho fin (data cruda, ficha técnica de los equipos utilizados, ficha técnica de los puntos de control geodésico, certificados de calibración, copia de la libreta de campo), asimismo de otros elementos (fotografías, videos).

Un (01) listado: i) Con los titulares de predios debidamente inscritos en registros públicos, ii) Con los propietarios no inscritos en Registros Públicos, pero con documentación que sustente su derecho, iii) De posesionarios que cuenten con algún documento que sustente su condición, dichos cuadros deberán ser entregados en formato físico y digital (Hoja de cálculo Excel).

Plano donde se pueda identificar los predios afectados de propiedad estatal y privada, diferenciándose al propietario del posesionario, estos deberán ser elaborados en coordenadas UTM, utilizando una escala adecuada y de uso convencional, los mismos que deberán ser presentados en versión física y digital(programa CAD) a color.

Los planos solicitados en los ítems anteriores deberán ser elaborados y presentados en el sistema de coordenadas UTM, Datum WGS-84, adicionalmente dichos planos serán presentados en el sistema de coordenadas UTM, con Datum PSAD56, según la zona geográfica que corresponda, añadiéndose textualmente mediante un llamado en el mismo plano, el software y/o procedimiento utilizado para el cambio de Datum.

Los planos indicados deberán estar acondicionados a una escala convencional.

d) La Ficha Técnica de afectación, deberá ser suscrita por el empadronador, propietario, posesionario, y representante Legal en caso de persona jurídica, del predio afectado por el derecho de vía, a falta de aquellos se solicitara la suscripción de un familiar directo, dejando constancia como observación la ausencia del titular; para lo cual deberá realizar las gestiones debidamente documentado. Para el caso de las propiedades públicas y/o del Estado no se requerirá firma del representante de la entidad titular.

119



En caso la ficha no sea suscrita por las personas antes mencionadas, ya sea por negativa, oposición, ausencia del titular o abandono del predio afectado, se deberá tomar en cuenta la notificación del domicilio que se consigna en su DNI (de contar con dicha documento), así como también el de efectuar la inspección del predio en un mínimo de tres oportunidades, el cual agotado la misma, se comunicará oficialmente al GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS las circunstancias antes descritas, a fin de programar una visita de campo, en el cual se certifique la suscripción o no de la ficha de afectación por parte del titular afectado.

D.4 Elaboración del Plan de Calidad (PCA)

El Contratista programará las auditorías internas que el Plan de Calidad del Proyecto requiera para su correcto seguimiento, y permitirá a la Supervisión la realización de auditorías externas, con el objeto de verificar el mejoramiento continuo del Plan y las acciones que el Contratista implemente para la solución de las observaciones que se formulen al cumplimiento del nivel de servicio.

El Contratista presentará un informe semestral a la Supervisión, dando cuenta de los resultados obtenidos a las diversas auditorías internas ejecutadas del Plan de Calidad con el respectivo sustento técnico. Dichos informes serán requisitos para el pago de las valorizaciones que se den en los meses de presentación.

D.5 Elaboración del Plan de Contingencias

El contratista deberá elaborar el Plan de Contingencias (PC), a fin de que se tengan detalladas las acciones que implementarán, con la finalidad de que la vía no quede desatendida durante días feriados, temporadas de mayor afluencia de turismo, con ocasión de paros, procedimientos de auxilio a los usuarios, sismos o fenómenos climatológicos.

Dicho documento deberá describir la estrategia que implementará el Contratista para diversas contingencias, siendo las referidas en el título de este acápite y en el párrafo precedente, referenciales, no limitándose exclusivamente a aquellas.

Igualmente el PC deberá indicar objetivos, alcances, ítems a considerar; programa de intervención ante el evento de contingencia, criterios de control, acciones preventivas, instalaciones y campamentos, distribución de personal y equipo, sistemas de comunicación y otros que se considere por conveniente a fin de contrarrestar cualquier contingencia que pudiese presentarse.

Teniendo en cuenta que éste documento forma parte de los documentos de gestión del contrato, es obligación del contratista mantener actualizado el mismo a fin de tener la vía permanentemente operativa.

FASE II - IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN VIAL

El Contratista está obligado a iniciar las actividades de Gestión Vial desde la fecha en que se da por iniciado el contrato (a la entrega del adelanto). No será aplicable en aquellos tramos que no hayan sido entregados las áreas y bienes de la vía. La frecuencia de aplicación de los indicadores será semanal, mensual o anual, según corresponda; así también, podrá ser aleatoria y tanto la frecuencia como la oportunidad serán dispuestas por la Supervisión, a su criterio.

119



a. Mejoramiento de la red vial

El mejoramiento de la red vial se ejecutara según lo indicado en el Expediente Técnico aprobado y tiene el objetivo de mejorar las condiciones de serviciabilidad de la red vial contratada, llevándola a los niveles de servicio que serán requeridos durante el presente contrato. Se ejecutaran tomando como referencia las propuestas técnicas incluidas en los perfiles aprobados, en concordancia con las actividades descritas en el Manual para el Diseño de Carreteras de Bajo Volumen de Transito y según las condiciones en que se encuentre la red vial en la etapa de entrega de áreas y bienes de la carretera según el Informe Técnico de la Situación Inicial.

Siendo que el presente contrato será controlado por niveles de servicio en el cual el Contratista asume toda la responsabilidad por el cumplimiento de los niveles de servicio requeridos, el Contratista en el Expediente Técnico podrá optar por plantear soluciones distintas (Soluciones Básicas) a las consideradas en los Perfiles aprobados. Estas nuevas alternativas de solución deberán cumplir con el ancho de vía y con el número estructural requerido considerados en los Perfiles aprobados, en todos los casos la red vial siempre deberá tener al menos una superficie de rodadura bituminosa.

El mejoramiento de la red vial se ejecutará una vez aprobado el Expediente Técnico, sin embargo con la finalidad de aprovechar la época de estiaje, el contratista podrá iniciar los trabajos de mejoramiento antes de aprobarse el Programa de Gestión Vial, para lo cual deberá presentar la solución a estos casos, dicha solución deberá contar con la conformidad del supervisor y formará parte del Programa de Gestión Vial que será evaluado y aprobado por la el supervisor.

El mejoramiento se pagará de acuerdo al avance mensual que ejecute el contratista en cada tramo de la red vial. Para efectos del pago, se contabilizará el Km. cuando en él se hayan concluido todas las actividades necesarias para poder alcanzar el nivel de servicio solicitado. El Contratista podrá optar por diferir exclusivamente las actividades de demarcación de pavimentos o señalización horizontal hasta que concluya el 100% de los trabajos en la calzada en el tramo mejorado, en dicho caso deberá colocar la señalización requerida para preservar las condiciones de seguridad. En estos casos, el pago de la valorización mensual será del 90% del avance efectivo. El restante 10% se pagará cuando el contratista concluya con la señalización horizontal respectiva.

La unidad de medida será “Kilómetro”, precisándose que junto con la valorización el Contratista tendrá que adjuntar toda la información necesaria que sustente los metrados ejecutados, tales como planilla de metrados y detalle de secciones en el caso de cortes, así como todos los ensayos de materiales realizados los que serán evaluados y aprobados por la supervisión

b. Ejecución de Plan de Conservación Vial.

B.1 Conservación Rutinaria antes del Mejoramiento

Es la “conservación antes de” se efectúa desde el inicio del contrato hasta la culminación del Mejoramiento Vial indicado en el Expediente Técnico ; en la cual están consideradas las actividades tales como movilización y desmovilización de equipo, bacheo, regularización de la superficie de rodadura y perfilado de cunetas (de acuerdo a los términos de referencia)

La actividad de Conservación Rutinaria antes del Mejoramiento deberá ser evidente a los treinta (30) días de iniciado el contrato al menos con la instalación del Contratista, asignación de personal, maquinaria y equipo a los distintos Tramos del Corredor Vial.

119



El pago se efectuara mensualmente, para lo cual el contratista deberá presentar los informes que sustenten las mismas.

Asimismo se realizarán actividades de carácter preventivo que se ejecutan permanentemente a lo largo de la vía con la finalidad principal de preservar las condiciones en que se recibe la carretera evitando un mayor deterioro hasta tanto se inicie las labores de mejoramiento.

Es responsabilidad del Contratista disponer de los equipos necesarios en forma oportuna para ejecutar las actividades de Conservación Rutinaria, con la finalidad de cumplir con los niveles de servicio, resultados o estándares exigidos.

Adicionalmente, la Supervisión podrá inopinadamente medir los niveles de servicios del corredor vial, el incumplimiento del nivel de servicio o deficiencia puntual advertida en cada evaluación de nivel de servicio (no programada) da lugar a la emisión de Ordenes de trabajo, las mismas que deberán ser atendidas y resueltas por el Contratista de acuerdo a los plazos fijados para cada actividad. El incumplimiento de los plazos será penalizado de acuerdo a lo establecido en las penalidades al presente contrato.

La Planilla de medición de nivel de servicio global, conjuntamente con las Órdenes de trabajo, constituyen los documentos de registro para comprobar el grado de cumplimiento del nivel de servicio prestado. Esta Planilla deberá ser suscrita por el Supervisor.

La “Conservación Rutinaria ante de” se valorizará desde el inicio del contrato en toda la longitud de la red vial en la cual no haya sido ejecutado y aprobado el mejoramiento vial. El pago se realizara mensualmente hasta la valorización del mes en que se culmine el mejoramiento vial.

La unidad de medida es el “Kilómetro/año”.

Los Trabajos de conservación rutinaria antes de la ejecución del mejoramiento se suspenderán según sea el caso de forma temporal o definitiva, cuando la entidad evalué y determine ejecutar intervenciones mayores en las carreteras y puentes (como Rehabilitaciones, Mejoramientos, Concesiones u otros), materia de otro proceso de selección, para lo cual se realizará los deductivos que correspondan. De ser el caso se reiniciaran los trabajos de Conservación rutinario luego de la culminación las intervenciones mayores.

B.2 Conservación Rutinaria después del MejoramientoEs el conjunto de actividades de carácter preventivo que se ejecutan permanentemente a lo largo de la vía y que se realizan diariamente con la finalidad principal de preservar todos los elementos viales con la mínima cantidad de alteraciones o de daños, en lo posible conservando las condiciones que tenía después de la construcción, de la conservación periódica, de la rehabilitación, de la reconstrucción o del mejoramiento.

Las actividades de Conservación Rutinaria después, se ejecutará después de culminado el mejoramiento de la vía indicado en el Expediente Técnico aprobado y hasta el último día de vigencia del contrato.

Las actividades de Conservación Rutinaria consideradas son:

Roce de vegetación Poda, corte y retiro de árboles. Limpieza de obras de arte (alcantarillas, drenajes, tuberías, pontones,

puentes vehiculares y peatonales, viaductos, túneles, etc.). Limpieza de cunetas, rápidas y zanjas de coronación.

119



Limpieza de la calzada y bermas Limpieza y pintado de señales verticales, hitos kilométricos, postes

delineadores, defensas metálicas y defensas en concreto. Limpieza de pasivos ambientales Marcas en el pavimento Pintado y Limpieza de muros y parapetos Remoción de derrumbes localizados a lo largo de las Rutas contratadas, en

material común o conglomerados (de hasta 200 m3 por evento), incluido el acarreo a los botaderos autorizados.

Tratamiento de fisuras y grietas, sellos. Bacheo Parchados Reparaciones de alcantarillas, cunetas, cunetas de coronación, badenes. Mantenimiento y reposiciones menores de superestructura de madera

(maderamen). Reposición y/o reconformación y/o colocación de muros secos.

Sin perjuicio a lo antes expuesto el contratista ejecutará todas las actividades necesarias a fin de cumplir con los Niveles de Servicio.

Todas las actividades de Conservación Rutinaria se deberán ejecutar de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Generales para la Conservación de Carreteras y al Manual para la Conservación de Carreteras Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito, según corresponda.

Es responsabilidad del Contratista disponer de los equipos necesarios en forma oportuna para ejecutar las actividades de Conservación Rutinaria, con la finalidad de cumplir con los niveles de servicio, resultados o estándares exigidos.

El nivel de servicio de la Conservación Rutinaria será evaluado mensualmente. La medición del servicio se efectuará según la directiva de supervisión que se anexa y a las variables e indicadores del cuadro de niveles de servicio

Adicionalmente, la Supervisión podrá inopinadamente medir los niveles de servicios del corredor vial, el incumplimiento del nivel de servicio o deficiencia puntual advertida en cada evaluación de nivel de servicio (no programada) da lugar a la emisión de Ordenes de trabajo, las mismas que deberán ser atendidas y resueltas por el Contratista de acuerdo a los plazos fijados para cada actividad. El incumplimiento de los plazos será penalizado de acuerdo a lo establecido en los presentes Términos de Referencia.

La Planilla de medición de niveles de servicio global, conjuntamente con las Órdenes de trabajo, constituyen los documentos de registro para comprobar el grado de cumplimiento del nivel de servicio prestado. Esta Planilla deberá ser suscrita por el Supervisor.

La unidad de medida es el “Kilómetro/Año”.

En cada valorización los kilómetros considerados en la “Conservación Rutinaria antes de” y la “Conservación Rutinaria después de”, deben de sumar siempre la longitud total de la red vial.

B.3 Conservación Periódica al quinto año

119



El Contratista está obligado a realizar una intervención periódica en el quinto año de iniciado el contrato y se ejecutara tomando como referencia lo indicado en los presentes términos de referencia para cada uno de los tramos.

Siendo que el presente contrato se controlará por resultados, estándares o niveles de servicio, será el Contratista quien asumirá la responsabilidad por su cumplimiento; así como por la calidad de los materiales, su durabilidad, resistencia y el control de las actividades; de este modo el Contratista podrá plantear otras soluciones a la información técnica que consta en los presentes Términos de Referencia previa aprobación de la entidad. Dichas soluciones, pueden ser consideradas como aportes en innovación tecnológica o propuesta de uso de materiales, métodos o procedimientos. La solución que se considere en el PCV no dará lugar al reconocimiento de adicionales y será de entera responsabilidad del contratista.

c. Ejecución de Plan de Manejo Socio Ambiental.

Constituye un conjunto estructurado de medidas destinadas a evitar, mitigar, restaurar o compensar los impactos ambientales negativos previsibles con ocasión de la conservación vial. Las medidas técnicas de mitigación de impactos que se proponen, están conceptual y legalmente apoyadas en los instrumentos técnicos y normativos nacionales para la actividad, así como a potenciar los impactos positivos, reducir o eliminar los negativos y compensar las pérdidas que se podrían ocasionar por el desarrollo de las actividades del contrato. En este Ítem es importante considerar el cierre de canteras acorde a la normatividad vigente después de su uso a fin de evitar alteraciones con el medio ambiente y/o problemas sociales con la comunidad.

d. Ejecución de Plan de Calidad.

De acuerdo a los indicado en “Fase I - Diseño y elaboración del Programa de Gestión Vial – Elaboración de Plan de Calidad”.

e. Ejecución de Plan de Contingencias

De acuerdo a los indicado en “Fase I - Diseño y elaboración del Programa de Gestión Vial – Elaboración de Plan de Contingencias”.

f. Relevamiento de Información

De acuerdo a los indicado en “Fase I - Diseño y elaboración del Programa de Gestión Vial - Relevamiento de Información”.

V. INFORMES:

El Contratista elaborará informes mensuales conteniendo los resultados de los avances y las evaluaciones de los niveles de servicio obtenidos, así como las actividades realizadas en el periodo. Al final del contrato se presentará el Informe final que comprenderá información técnica, económica y financiera del contrato.

Así mismo se deberá presentar anualmente un cuadro consolidado con los Puntos donde se hayan producido accidentes en la vía, como mínimo debe contener la siguiente información: denominación de la vía, punto kilométrico inicial, longitud del tramo si procede, sentido de circulación, zona, tipo de accidente, número de vehículos implicados, número de víctimas, diferenciando muertos de heridos y número de accidentes del año anterior ocurridos en el mismo punto o tramo. Así como de los puntos críticos o vulnerables de la carreteras.

119



La supervisión comunicará al Contratista el formato y contenido de los informes mensual y final, quince días luego de suscrito el contrato.

Para el caso específico del mejoramiento, el Contratista tendrá que presentar un detalle de las actividades realizadas, adjuntando la correspondiente planilla de metrados que sustente la inversión realizada.

5.1 Otras obligaciones del Contratista

Difusión de los alcances del contrato a comunidades y usuarios

El Contratista se encargará de difundir los alcances del Contrato, realizando charlas y campañas informativas durante las diversas etapas del contrato, una primera dentro de los 3 meses de inicio de contrato, una segunda con posterioridad a la aprobación del Expediente Técnico. La finalidad de esta actividad es brindar toda la información a los usuarios con la finalidad de que la expectativa de la población no exceda los alcances del contrato, pero que evidencie y releve las ventajas del sistema, como parte de un proceso de mejora continua.

Las charlas y campañas de difusión serán coordinadas directamente por el Contratista, a través del Gerente Vial y con de la Supervisión, con las autoridades de las distintas localidades usuarias de la vía.

Como parte del programa de difusión, el Contratista, de manera complementaria, podrá implementar la distribución de información escrita, gráfica o semejante, en la que incluya imágenes de la situación inicial de la vía y del progreso de la misma.

Campañas de educación y seguridad vial; sensibilización y cuidado de la vía

El Contratista se encargará de implementar campañas de seguridad vial, y de sensibilización a los usuarios para el cuidado de la vía.

Las campañas serán coordinadas con las autoridades locales, Gobiernos Regionales, Locales y del sector educación.

El programa de actividades debe ser de conocimiento de la Supervisión, estructurarse en distintas etapas durante todo el contrato y dirigirse a niños, adolescentes y adultos de diferentes niveles de educación y ocupación, respectivamente.

Otra parte de las campañas serán de carácter preventivo. En estas el Contratista identificará a las empresas de transporte y usuarios frecuentes de la vía, en especial a los conductores que exceden límites de velocidad o conducen de manera temeraria.

En el caso de empresas de transporte el Contratista cursará comunicaciones a las empresas, a fin de advertir del peligro que suponen tales conductas.

119



VI. ALCANCE ESPECÍFICO DEL CONTRATO

Los presentes Términos de referencia tienen por finalidad describir el objeto y alcances del POR NIVELES DE SERVICIO DEL PIP “MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEPARTAMENTALES: AM-100, TRAMO: EMP. AM-101 (BAGUA) – EL PARCO – LA PECA; RUTA AM-102, TRAMO: EMP. AM-101 (DV. BAGUA GRANDE) – JOSÉ OLAYA – ALTO AMAZONAS – EL RON – EMP. PE-5N (PTO. NARANJITOS); RUTA AM-105, TRAMO: EMP. PE-5N (DV. SAN MARTÍN DE PORRES) – HUAMBOYA – EMP. AM-103 (LONYA GRANDE), PROVINCIAS DE BAGUA Y UTCUBAMBA – AMAZONAS” (L=120.88 KM.) CÓDIGO SNIP 283385, conformada por:

Corredor Rutas Descripción Km.

CIRCUITO VIAL II – REGIÓN

AMAZONAS

RUTA N° AM-100 Emp. AM-101 (Bagua) – El Parco, La Peca 14.40

RUTA N° AM-102

Emp. PE-5N (Puerto Naranjitos) - Pte. Utcubamba - Naranjitos - Mandingas Bajo -Mandingas Alto - El Ron - El Hebrón - Alto Amazonas - José Olaya - Santa Isabel - Naranjos Altos - La Curva Santa Cruz - Pto. Nuevo Emp. AM-101 (Dv. Bagua Grande).

40.42

RUTA N° AM-105Emp. PE-5N (Dv. San Martín de Porras) - San Martín de Porras - Huamboya Ortiz Arrieta - Emp. AM-103 (Lonya Grande).

66.06

TOTAL 120.88

Mapa de UbicaciónEl presente contrato se refiere a la contratación del CONTRATO DE GESTIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CIRCUITO VIAL II – REGIÓN AMAZONAS, correspondiente a los corredores logísticos antes mencionados, el contrato tendrá una duración de 1,800 días calendarios, ejecutándose bajo la modalidad de Suma Alzada – Concurso Oferta considerando como variables el tiempo y la longitud de cada uno de los tramos a intervenir, según el siguiente cuadro:

119



CIRCUITO VIAL II - REGION AMAZONASLongitu

d Km

Precio Unitario S/.

Costo Directo

Gastos Generales 20% Utilidad 10% Sub Total IGV 18%

Presupuesto de Obra

Expediente Tecnico

Total Inversion S/.

Mejoramiento de las Vías Departamentales: AM-100, Tramo: Emp. AM-101 (Bagua) – El Parco – La Peca; Ruta AM-102, Tramo: Emp. AM-101

(Dv. Bagua Grande) – José Olaya – Alto Amazonas – El Ron – Emp. PE-5N (Pto. Naranjitos); Ruta Am-105, Tramo: Emp. PE-5N (Dv. San Martin de

Porres) – Huamboya – Emp. AM-103 (Lonya Grande), Provincias de Bagua y Utcubamba – Amazonas.

120.88 593,578.565850 71,751,777.04 14,350,355.41 7,175,177.70 93,277,310.15 16,789,915.83 110,067,225.98 2,201,344.52 112,268,570.50

Total Inversion Circuito Vial II - Región Amazonas 110,067,225.98 2,201,344.52

“CONTRATO DE GESTIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CIRCUITO VIAL II – REGIÓN AMAZONAS” (L = 120.88 Km).

CIRCUITO VIAL II - REGION AMAZONAS UnidadLongitud

(Km)Precio

UnitarioParcial

Tiempo - años

Total (S/.)

km - año 120.88 24,573.22 2,970,410.83 1.50 4,455,616.25

km - año 120.88 21,464.71 2,594,654.14 3.50 9,081,289.49

Km 120.88 156,346.50 18,899,164.92 18,899,164.92

Costo Directo 32,436,070.66

Gastos Generales 6,487,214.13

Utilidad 3,243,607.07

Sub Total 42,166,891.86

Impuesto General a las Ventas 7,590,040.53

Total Conservacion CIRCUITO VIAL II - REGION AMAZONAS 49,756,932.39

20%

10%

Actividad

CONSERVACION VIAL de las Vías Departamentales: AM-100, Tramo: Emp. AM-101 (Bagua) – El Parco – La Peca; Ruta AM-102, Tramo: Emp. AM-101 (Dv. Bagua Grande) – José Olaya – Alto Amazonas – El Ron – Emp. PE-5N (Pto. Naranjitos); Ruta

Am-105, Tramo: Emp. PE-5N (Dv. San Martin de Porres) – Huamboya – Emp. AM-103 (Lonya Grande), Provincias de

Bagua y Utcubamba – Amazonas.

Conservacion Rutinaria antes del Mejoramiento

Conservacion Rutinaria despues del Mejoramiento

Conservacion Periodica al cuarto año

18%

Total Inversion CIRCUITO VIAL II - REGION AMAZONAS S/. 112,268,570.50

Total Conservacion CIRCUITO VIAL II - REGION AMAZONAS S/. 49,756,932.39

Total General S/. 162,025,502.89

Total Inversión en Obra + Expediente Técnico

Total Conservación Vial

RESUMEN

Las cifras que aparecen en las columnas cantidad y periodo, reflejan la longitud referencial del tramo y el tiempo estimado de ejecución, los cuales son referenciales y podrán extenderse o acortarse según la longitud real del tramo y el tiempo real que se necesite realizar la actividad, pudiendo variar los montos asignados para cada actividad sin que esto signifique la tramitación de un adicional o deductivo, teniendo como limite el monto total de la oferta.

Siendo que el presente contrato se controlara por niveles de servicio, se recomienda a los postores realizar una visita a la zona de trabajo, con la finalidad de tomar conocimiento de las actividades que deben realizar para cumplir con los niveles de servicio exigidos en los presentes términos de referencia.

119



RUTA N° AM-100: Emp. AM-101 (Bagua) – El Parco, La Peca; RUTA N° AM-102: Emp. PE-5N (Puerto Naranjitos) - Pte. Utcubamba - Naranjitos - Mandingas Bajo -Mandingas Alto - El Ron - El Hebrón - Alto Amazonas - José Olaya - Santa Isabel - Naranjos Altos - La Curva Santa Cruz - Pto. Nuevo Emp. AM-101 (Dv. Bagua Grande); RUTA N° AM-105: Emp. PE-5N (Dv. San Martín de Porras) - San Martín de Porras - Huamboya Ortiz Arrieta - Emp. AM-103 (Lonya Grande). Longitud = 120.88 Km.

Mapa de Ubicación de Rutas

RUTA: AM-105

RUTA: AM-102

RUTA: AM-100

119



Situación Actual: La tipología del tramo es accidentada y la superficie Afirmado.

CONDICIÓN DE LA VÍA AM-100

Datos generales.- Se procedió a la toma de información general de la vía de una longitud de 14.40 km. y el estado en que se encuentra la misma; tales como: Pavimento.- El 70% de la vía contiene afirmado compactado adecuado, con

un espesor de 15cm. El 30% restante no contiene afirmado, el ancho de plataforma es irregular con medidas que van desde los 4.0m hasta los 5.5m.

Drenaje.- El 60% de la vía tiene un sistema de drenaje regular, ya que cuenta con cunetas naturales, el 40% restante de la vía tiene un sistema de drenaje en mal estado de conservación.

Obras de Arte.- Los 03 puentes existentes están en buen estado; entre las alcantarillas, existen 15 unidades que están en buen estado y 07 unidades están deterioradas; los 10 badenes existentes están en buen estado.

Aspectos Críticos.- No existen tramos críticos en este tramo que afecten la transitabilidad de la vía.

La cantidad actual de obras de arte resultado del inventario, es como se detalla a continuación:

OBRAS DE ARTE CANTIDAD

PUENTES 03 UNIDADES

PONTONES 00 UNIDADES

ALCANTARILLAS 22 UNIDADES

BADENES 10 UNIDADES

SEÑALIZACIÓN 29 SEÑALES VERT.


Datos generales.- Se procedió a la toma de información general de la vía de una longitud de 40.424 Km. y el estado en que se encuentra la misma; tales como:

Pavimento.- El 90% de la vía contiene afirmado compactado adecuado, con un espesor de 15cm. El 10% restante no contiene afirmado, el ancho de plataforma es irregular con medidas que van desde los 4.0m hasta los 5.0m.


Obras de Arte.- Existen 06 puentes de los cuales 05 puentes están en buen estado y 01 puente está en mal estado de conservación y funciona deficientemente, se cuenta con 85 alcantarillas de las cuales 48 están en buen estado de conservación y 37 alcantarilla están en mal estado de conservación y funcionan deficientemente y se proyecta 01 alcantarilla, existe 06 badenes, 05 badenes están en buen estado de conservación y 01 badén está en mal estado y su funcionamiento es deficiente.

Aspectos Críticos.- No existen tramos críticos en esta vía.La cantidad actual de obras de arte resultado del inventario, es como se detalla a continuación:

119




PUENTES 06 UNIDADES

PONTONES 00 UNIDADES

ALC. (EXT. / PROY.) 85/01 UNIDADES

BADENES 06 UNIDADES

SEÑALIZACIÓN 35 SEÑALES VERT.


Datos generales.- Se procedió a la toma de información general de la vía de una longitud de 66.06 Km. y el estado en que se encuentra la misma; tales como: Pavimento.- El 50% de la vía contiene afirmado compactado adecuado, con

un espesor de 10cm. El 50% restante no contiene afirmado, el ancho de plataforma es irregular con medidas que van desde los 4.0m hasta los 5.0m.


Obras de Arte.- De los 5 puentes existentes, 4 están en buen estado de funcionamiento y 1 está deteriorado, entre las alcantarillas existen 91 unidades, de las cuales 62 están en buen estado y 29 están deteriorados, existen 51 badenes, de los cueles 17 unidades están en buen estado y 34 están en mal estado de funcionamiento.

Se plantea la construcción de 1 badén, en el Km. 50+836.75

Aspectos Críticos.- Existen varios tramos críticos por erosión de los cerros entre el km: 30+000 y el Km: 35+000 que están afectando la transitabilidad de la vía.

RESUMEN DE OBRAS DE ARTE

Se realizó el inventario vial, sobre el trazo actual de la vía en estudio, considerando las progresivas actuales que se consideran en los estudios topográficos. La cantidad actual de obras de arte resultado del inventario, es como se detalla a continuación:

CUADRO N°156: RESUMEN DEL INVENTARIO VIAL


ALCANTARILLA 83 UNIDADES

BADEN 22 UNIDADES

PUENTES 03 UNIDAD

PONTON 17 UNIDAD

El valor referencial del presente tramo ha sido calculado tomando como referencia la alternativa de solución planteada en el Perfil aprobado.

119



El PIP “Mejoramiento de las Vías Departamentales: AM-100, Tramo: Emp. AM-101 (Bagua) – El Parco – La Peca; Ruta AM-102, Tramo: Emp. AM-101 (Dv. Bagua Grande) – José Olaya – Alto Amazonas – El Ron – Emp. PE-5N (Pto. Naranjitos); Ruta AM-105, Tramo: Emp. PE-5N (Dv. San Martin de Porres) – Huamboya – Emp. AM-103 (Lonya Grande), Provincias de Bagua y Utcubamba – Amazonas”, pertenece a un circuito vial integrado por tres vías departamentales que tienen como eje integrador a la Vía Nacional PE-5N actualmente asfaltada en todo el tramo de unión con estas vías en estudio el proyecto pretende mejorar 120.88 Km de carretera con una ancho de calzada de 5.50 m de ancho de calzada y la superficie de rodadura mejorada con una solución básica, y al mismo tiempo garantizar el mantenimiento rutinario y periódico durante 05 años tiempo en el cual se pretende generar el trafico necesario para finalmente mejorar las vías con pavimentos a nivel de asfalto.

CARACTERISTICAS GEOMETRICAS DE DISEÑO

SECTOR CARACTERISTICAS OBSERVACIONES

Velocidad Directriz VD = 30 KPHTipo de material de

Superficie Solución Básica *

Ancho de Calzada 5.50m 02 CARRILESAncho de Bermas 0.50m c/lado

Ancho de Explanación a media

ladera8.00 m Calzada + bermas

+cunetas

Bombeo 2.5%Radio mínimo 20m

Sobreancho máximo 1.00mPeralte EN FUNCION AL RADIO

Pendiente máxima 10%Pendiente mínima 0.5%Talud de relleno 1.5H:1V

Talud de corte De acuerdo al tipo de material

Cunetas triang. revestidas 0.30 x 0.75 PROFUNDIDAD X

ANCHO

* Solución Asfáltica a elección, consistente en un Tratamiento Superficial Bituminoso tales como: Slurry Seal, Chip Seal Simple (TS1), Chip Seal Doble (TS2), Otta Sea Simple + Sello de Arena, Cape Seal (13 mm + Slurry Seal Simple), Cape Seal (19 mm + Slurry Seal Doble), Otta Seal Doble.

El Contratista después de efectuar los estudios de Suelos, Canteras, Fuentes de Aguas, además de las evaluaciones que fueran necesarias en el pavimento existente, planteará en el Expediente Técnico, la solución de mejoramiento que aplicara a los diferentes tramos del corredor vial, esta solución deberá estar orientada al cumplimiento de los niveles de servicio,

119



la transitabilidad, la mejora de la capacidad de soporte y la durabilidad de la vía con la finalidad de cumplir con los niveles de servicio exigidos en el Contrato.

En general la solución que proponga el Contratista deberá diseñarse teniendo como referencia la propuesta de mejoramiento establecida en el perfil considerando:

Los niveles de servicio exigidos La capacidad de soporte de la subrasante, Las características de la capa granular existente, El tráfico proyectado, Las condiciones ambientales del área (clima, altitud, precipitaciones, etc.), Las alternativas de conservación rutinaria y Los materiales naturales disponibles en la zona, etc.

El marco técnico-normativo para la elaboración del diseño de la intervención en el presente tramo con recarga de grava arenosa, recarga de afirmado, recarga de suelos estabilizados con aditivos o cualquier otro tipo de soluciones básicas, se ceñirá a la metodología establecida en el “Manual de Diseño de Carreteras no Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito” del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y adicionalmente considerará los procedimientos y metodologías que planteen las especificaciones técnicas de los estabilizadores o productos que se utilicen.

El Contratista podrá plantear en el Expediente Técnico, la estabilización de los suelos de la plataforma existente en sectores específicos de la carretera como parte del planteamiento de su solución básica.

El contratista podrá plantear una solución distinta a la considerada en los presentes términos de referencia y la evaluación de la propuesta de solución será realizada por la supervisión exclusivamente en función del cumplimiento de la exigencia del Número Estructural Requerido.

Atendiendo que el presente contrato será (una vez finalizada la mejora) controlado por niveles de servicio el contratista tendrá que ejecutar todas las actividades necesarias con la finalidad de cumplir con el nivel de servicio exigido y al costo ofertado.

Si la supervisión considerara que por motivos de seguridad hubiera necesidad de alguna mejora adicional y dicha propuesta es aprobada por el Gobierno Regional (corte para mejoramiento, colocación de señales preventivas, colocación de señales reglamentarias, colocación de señales informativas, colocación de guardavías, colocación de delineadores, colocación de hitos kilométricos y colocación de alcantarillas, etc. Que no estuvieran consideradas en el perfil) éstas se tramitarán como adicionales.

Valor de rugosidad admitido menor que 3,5 IRI.

CONSERVACIÓN VIAL

Conservación rutinaria antes del mejoramiento

El Contratista, mientras elabora su Programa de Gestión Vial en el que se incluye el Expediente Técnico de mejoramiento para cada uno de los tramos, tiene la obligación de realizar la conservación rutinaria desde el primer día de iniciado el contrato.

Para el cálculo del valor referencial se han considerado la ejecución de las siguientes actividades por kilómetro de carretera y por año.

Descripción Unidad Metrado

119



Limpieza de Plataforma Km. 1.00

Roce M2 3,000.00

Eliminación de derrumbes con equipo M3 50.00

Perfilado y compactado de la superficie de rodadura M2 5,794.00

Limpieza de Cunetas Ml 2000.00

Limpieza de Alcantarillas (incluye caja de entrada,

cabezales, aliviadero, cauce y pintado de cabezales)

Unid. 0.69

Limpieza de Puentes Unid 0.21

Limpieza de señales Unid 1.25

No obstante, atendiendo a que el presente contrato será controlado por niveles de servicio, (no por ejecución ni avance de metrados), el contratista ejecutará todas las actividades que se requieran y cuantas veces sean necesarias con la finalidad de cumplir con el nivel de servicio exigido y al costo ofertado, por lo que las actividades y sus cantidades son referenciales.

El nivel de servicio será medido culminado el sexto mes, contado desde el inicio efectivo del servicio, la medición del servicio se efectuará según la directiva de supervisión que se anexa y a las variables e indicadores del cuadro de niveles de servicio indicados en los presentes términos de referencia.

Niveles de ServicioVariable Indicador Forma de Medición Tolerancia

Calzada Baches y limpieza Visual Sin baches, siempre limpia

Bermas (si existe) Limpieza Visual Siempre limpia libre de escombros

Drenaje

Cunetas Visual Siempre limpia libre de escombros

Alcantarillas Visual Siempre limpia libre de escombros

Badenes Visual Siempre limpia libre de escombros

Señalización de peligro Vertical Visual Limpias

Estructuras Viales

Puentes Visual Limpios y libres de amenazas para su funcionamiento y conservación adecuados

Pontones VisualLimpios y libres de amenazas para su funcionamiento y conservación

adecuados

Zonas Laterales Roce Visual Altura Máxima de vegetación 0.50 M.

119



Planilla de relevamiento y cálculo de niveles de servicio

Variable Indicador 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Numero de Fallas (1)

Peso % (2)

% de Incumplimiento

(3) = (1) x (2)/10

Calzada Baches 20.00

Bermas Limpieza 10.00

Drenaje

Cunetas 10.00

Alcantarillas 10.00

Badenes 10.00

Señalización Vertical 10.00

Estructuras Viales

Puentes 10.00

Pontones 10.00

Zonas Laterales Roce 10.00

Procedimiento para el cálculo del porcentaje de incumplimiento de los niveles de servicio:

- La evaluación se hará en 1 Km. de cada 10 Km. (o fracción), tomándose como muestra un kilómetro al azar el cual se subdividirá en segmentos de 100 m cada uno.

- El supervisor evaluará las variables en cada uno de los segmentos de 100 m. de acuerdo a los indicadores y tolerancias preestablecidas, procediendo a colocar un aspa (X) en los lugares donde se incumple los niveles de servicio.

- Todas las aspas (X) se suman en la columna (1), luego se multiplican por el Factor de Peso de la columna (2), y se dividen entre 10, siendo ese el porcentaje en cada variable (columna 3).

- El porcentaje total del incumplimiento de cada planilla será la sumatoria de los incumplimientos de cada variable.

- Para calcular el porcentaje total de incumplimiento de niveles de servicio del tramo evaluado, se procederá a realizar la sumatoria de todas planillas del tramo y luego calcular el promedio.

- Este tipo de medición se hará 2 veces al año para cada tramo como indicador de desempeño de la conservación.

- El mes en que se hace esta medición el Pago Mensual de Conservación rutinaria será = Cuota Mes - (Porcentaje total de Incumplimientos de Niveles de Servicio x Cuota del Mes), el resto de los meses el Pago Mensual será = Cuota Mes – el monto correspondiente a descuentos por Incumplimientos de órdenes de trabajo.

Conservación rutinaria después del mejoramiento

Inmediatamente terminado el mejoramiento de la vía, El Contratista deberá realizar las actividades de conservación rutinaria que aseguren que el nivel de servicio obtenido con el mejoramiento se mantenga durante toda la duración del contrato.

Para el cálculo del valor referencial se han considerado la ejecución de las siguientes actividades por kilómetro de carretera y por año, las mismas solo ilustran los mecanismos de

119



cálculo pero no son referenciales, las referencias deberán ser establecidas por el contratista en función de la visita de campo que realice antes de elaborar su oferta.


Limpieza de Plataforma Km. 1.00

Roce M2 3,000.00

Eliminación de derrumbes con equipo M3 50.00

Tratamiento de fisuras >2mm con sellante elastomérico Ml 100.00

Parchado superficial M2 58.00

Sello asfáltico manual M2 145.00

Limpieza de señales (incluye poste) Unid. 4.73

Limpieza de hitos Unid. 1.00

Limpieza y pintado de Guardavías y elementos de seguridad (incluye postes y terminal)

Ml 2.77

Pintado de Muros y Parapetos M2 2.77

Marcas en el Pavimento M2 324

Reposición de señales preventivas (incluye cimentación, poste y señal) Unid. 0.21

Reposición de señales reglamentaria (incluye cimentación, poste y señal)

Unid. 0.21

Reposición de señales informativa (incluye cimentación, poste y señal) Unid. 0.21

Reposición de hitos kilométricos (incluye cimentación e hito) Unid. 0.21

Reposición de guardavías (Incluye postes, delineadores y terminales) Ml 0.45

Limpieza de Cunetas Ml 2,000.00

Limpieza de alcantarillas Unid 0.69

Limpieza de Puentes Unid 0.21

Reparaciones Menores Unid 0.17

Encauzamiento de cursos de agua M3 16.58

No obstante, atendiendo a que el presente contrato será controlado por niveles de servicio, (no por ejecución ni avance de metrados), el contratista ejecutará todas las actividades que se requieran y cuantas veces sean necesarias con la finalidad de cumplir con el nivel de servicio exigido y al costo ofertado, por lo que las actividades y sus cantidades son referenciales.

Medición del Nivel de Servicio:

- El Nivel de Servicio de estas actividades será medido en las zonas donde se haya ejecutado el mejoramiento, de acuerdo al avance, y se realizará tomando como

119



referencia las variables e indicadores del cuadro de niveles de servicio indicados en los presentes términos de referencia.

- Las áreas o sectores donde se medirán los Niveles de Servicio son los señalados en los Términos de Referencia. Así mismo estas actividades deben ser ejecutadas de acuerdo a las Especificaciones Técnicas para la Conservación de Carreteras y el Manual para la Conservación de Carreteras Pavimentadas y no Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito, según corresponda.

- La Planilla conjuntamente con las Ordenes de Servicio, constituyen los documentos de registro para comprobar el nivel de servicio prestado o el nivel de incumplimiento de los indicadores. Esta Planilla deberá ser suscrita por el responsable del tramo como representante del contratista - conservador y por el Supervisor.

Niveles de Servicio

Variable Indicador Forma de Medición Tolerancia

Calzada

Baches Visual Sin baches

Fisuras > 2mm Visual No hay tolerancia

Fisuras >1mm y < 2mm Visual 5% de la muestra materia de evaluación (ml)

Fisuras < 1mm Odómetro No se controlan, serán observadas por la supervisión para evitar el incremento

IRI Perfilómetro laser < 3.5 m/Km.

Berma Baches y Fisuras Visual Sin baches y sin fisuras > 2 mm

Calzada y Bermas Limpieza Visual Siempre limpia libre de escombros

Drenaje

Cunetas Visual Siempre limpia libre de escombrosa.

Alcantarillas Visual Siempre limpia libre de escombrosb

Badenes Visual Siempre limpia libre de escombrosc

Señalización

Vertical Retroreflectómetro vertical.

Completas y limpias Blanco: 70cd/lux*m2; Amarillo: 50cd/lux*m2; verde: 9cd/lux*m2.

Horizontal Retroreflectómetro horizontal

Blanco: 80mcd/lux*m2; Amarillo: 80mcd/lux*m2.e

Elementos de seguridad

Guardavías Visual Completos, pintados, limpios y sin deformación

Delineadores Visual Completos, pintados y limpios g

Estructuras Viales

Puentes Visual Pintados, limpios y libres de amenazas para

su funcionamiento y conservación adecuados h

Pontones Visual Limpios y libres de amenazas para su funcionamiento y conservación adecuadosi

Zonas Laterales (Derecho de vía)

Roce Visual No se admite vegetación en Bermas ni en

cunetas. Altura Máxima. 0.50 M. en la zona del Derecho de Víaj

Talud inferior Visual No se admiten Erosiones.

119



Planilla de relevamiento y cálculo de niveles de servicio

Variable Indicador 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Numero de Fallas (1)

Peso % (2)

% de Incumplimiento

(3) = (1) x (2)/10

CalzadaBaches 20.00

IRI 20.00

Calzada y Bermas Limpieza 5.00

Drenaje

Cunetas 5.00

Alcantarillas 5.00

Badenes 5.00

Señalización Vertical 10.00


Guardavías 5.00

Delineadores 5.00

Estructuras Viales

Puentes 5.00

Pontones 5.00

Zonas Laterales

Roce 5.00

Talud Inferior 5.00

Procedimiento para el cálculo del porcentaje de incumplimiento de los niveles de servicio:

- La evaluación se hará en 1 Km. de cada 10 Km. (o fracción), tomándose como muestra un kilómetro al azar el cual se subdividirá en segmentos de 100 m cada uno.

- El supervisor evaluará las variables en cada uno de los segmentos de 100 m. de acuerdo a los indicadores y tolerancias preestablecidas, procediendo a colocar un aspa (X) en los lugares donde se incumple los niveles de servicio.

- Todas las aspas (X) se suman en la columna (1), luego se multiplican por el Factor de Peso de la columna (2), y se dividen entre 10, siendo ese el porcentaje en cada variable (columna 3).

- El porcentaje total del incumplimiento de cada planilla será la sumatoria de los incumplimientos de cada variable.

- Para calcular el porcentaje total de incumplimiento de niveles de servicio del tramo evaluado, se procederá a realizar la sumatoria de todas planillas del tramo y luego calcular el promedio.

- Este tipo de medición se hará 2 veces al año para cada tramo como indicador de desempeño de la conservación.

- El mes en que se hace esta medición el Pago Mensual de Conservación rutinaria será = Cuota Mes - (Porcentaje total de Incumplimientos de Niveles de Servicio x Cuota del

119



Mes), el resto de los meses el Pago Mensual será = Cuota Mes – el monto correspondiente a descuentos por Incumplimientos de órdenes de servicio.

Conservación Periódica al quinto año después del Mejoramiento

Para el cálculo del valor referencial se ha estimado la colocación de un mortero con emulsión asfáltica en el 100% del eje vial al quinto año de iniciado el contrato, este tiempo puede variar según el comportamiento y deterioro del pavimento.

Siendo que el presente contrato será controlado por niveles de servicio, alternativamente el Contratista podrá proponer otra solución a la planteada en los presentes Términos de Referencia, debiendo dicha solución contar con la aprobación de la Entidad y de. En cualquier caso, la solución tecnológica o alternativa deberá estar sustentada técnicamente y debe estar orientada a garantizar el cumplimiento de los Niveles de Servicio, será de entera responsabilidad del contratista. La solución que se proponga no dará lugar al reconocimiento de presupuesto adicional; es decir, debe ejecutarse al costo de la oferta.

Para el cálculo del valor referencial se han considerado la ejecución de las siguientes actividades por kilómetro de carretera.


Riego de Liga M2. 5,806.00

Mortero Asfaltico M2 5,806.00

Marcas en el Pavimento M3 324.00

El IRI exigido para esta actividad es de IRI = 4 m/km.

119



FINALIDAD DEL CONTRATO Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

Finalidad del Contrato – Gestión Vial por Niveles de Servicio

Los contratos por niveles de servicio, también conocidos como por estándares o por resultados, encomiendan la conservación de todo o parte de un conjunto de vías a una empresa, que tiene la responsabilidad de conservarla siempre mejor o igual que las condiciones de estado estipuladas. En otras palabras, se delega en la empresa la gestión especifica de dichas vías, debiendo el contratista decidir que tareas deben realizarse y en que dimensión, para que siempre se respeten las condiciones fijadas. El organismo vial debe fiscalizar el cumplimiento permanente del estado pactado. Los pagos para la conservación se efectúan por monto fijo o cuota fija mensual o anual, que no depende de los volúmenes de trabajos ejecutados en un determinado periodo de pago.

Estos contratos envuelven el traspaso de riesgos al contratista, particularmente en lo referido a la determinación de las acciones y los volúmenes de trabajos necesarios para alcanzar los estándares estipulados. Cualquier error afecta al contratista, pues los pagos son fijos, mensuales o anuales.

Se debe tener presente que los contratos pagados por volumen de trabajos ejecutados no pueden considerarse por niveles de servicio ya que en este tipo de contratos el riesgo es asumido por el organismo vial y no por el contratista.

Requerimientos Técnicos Mínimos

El postor deberá encontrarse inscrito en el RNP Capítulo de ejecutores de obra y consultores de obra. Se precisa que la especialidad que deberá tener el consultor de obras en el Registro Nacional de Proveedores, será conforme a lo dispuesto en el artículo 268 del Reglamento, Consultoría en obras viales, puertos y afines.

1. Experiencia en Obras Similares

Se requiere que el Postor acredite experiencia en ejecución de obras similares concluidas en los últimos cinco (5) años a partir de la fecha de presentación de los documentos de la calificación previa del presente proceso, por un monto acumulado superior a S/. 500,000,000 (Quinientos millones y 00/100 nuevos soles).

2. Experiencia en Conservación Vial por Niveles de Servicio

Se requiere de una persona natural o jurídica con probada experiencia en contratos de conservación vial por niveles de servicio, ejecutados en vías interurbanas, que en los últimos cinco (05) años haya culminado o se encuentre ejecutando contratos de conservación vial por niveles de servicio por un monto total facturado mayor o igual a S/.450,000,000.

Se define como contratos de conservación vial por niveles de servicio, a aquellos contratos controlados por niveles de servicio y ejecutados en vías interurbanas de longitud igual o superior a 220 kilómetros, tanto en vías de pavimento flexible (carpeta asfáltica en frio, carpeta asfáltica en caliente o cualquier tipo de tratamiento superficial) o vías en afirmado; que dentro de sus alcances incluya la prestación de tres (03) de los cuatro (04) siguientes componentes esenciales:

1. Conservación Periódica (Und: Km) (OBLIGATORIA)2. Conservación rutinaria medida y pagada por Niveles de Servicio (Und: Km-año)

(OBLIGATORIA)3. Gestión y Relevamiento de información4. Elaboración e implementación del Plan de Conservación Vial

119



AcreditaciónPara acreditar experiencia en Conservación Vial por Niveles de Servicio, se debe tener en cuenta lo siguiente:

1. Las experiencias se acreditaran con contratos, términos de referencia (o similar) y conformidad de culminación de la prestación (o constancias valorizadas). La presentación de los términos de referencia (o similares) se exige con la finalidad de que el comité especial pueda verificar fehacientemente que los contratos presentados cumplen con lo requerido en el párrafo anterior.

2. La acreditación de experiencia en la "Conservación Rutinaria por niveles de servicio " es obligatoria.

3. La acreditación de experiencia en "Conservación Periódica" es obligatoria.4. Se pueden presentar contratos, independientemente de su denominación, que

cumplan con las condiciones establecidas en el presente proceso de selección.5. En caso de contratos ejecutados en consorcio se aplicará a la facturación y

longitud del contrato presentado, el porcentaje de participación del postor en dicho consorcio, para efectos de poder acreditar su longitud.

g) Personal Técnico MínimoLa relación del personal técnico mínimo es:

Cantidad Cargo Requisito Técnico Mínimo

PARA ESTUDIOS

1 Jefe de Estudio (Participación 100%)

Ingeniero Civil. Con dos (02) años de experiencia mínima como Jefe de Estudio en la elaboración de estudios definitivos para la ejecución de obras similares.

1Especialista en Suelos

y Pavimentos (Participación 50%)

Ingeniero Civil. Con un (01) año de experiencia mínima como Especialista en Suelos y Pavimentos en la elaboración de estudios definitivos para la ejecución de obras similares.

1Especialista en Costos

y Presupuestos (Participación 50%)

Ingeniero Civil. Con un (01) año de experiencia mínima como Especialista en Costos y Presupuestos en la elaboración de estudios definitivos para la ejecución de obras similares.

1Especialista en

Ambiental (Participación 50%)

Ingeniero. Con un (01) año de experiencia mínima como Especialista Ambiental en la elaboración de estudios definitivos para la ejecución de obras similares.

PARA OBRA

1

Ingeniero Residente de Obra

(Participación 100% del tiempo del mejoramiento)

Ingeniero Civil. Con cuatro (04) años de experiencia mínima como residente de obras similares.

1

Jefe de Oficina de Ingeniería


Ingeniero Civil. Con dos (02) años de experiencia mínima como Jefe de Oficina de Ingeniería de obras similares.

1 Especialista en Suelos y Pavimentos

Ingeniero Civil. Con dos (02) años de experiencia mínima como Especialista en Suelos y Pavimentos de obras similares.

119




1



Ingeniero Civil. Con dos (02) años de experiencia mínima como Ing. Administrador de Contratos de obras similares.

1



Ingeniero. Con dos (02) años de experiencia mínima como Especialista Ambiental de obras similares.

PARA CONSERVACIÓN VIAL

1 Gerente Vial (Participación 50%)

Experiencia como Gerente Vial o Gerente de Proyectos con seis (03) años de experiencia mínima en la ejecución de contratos de conservación vial o mantenimiento vial por niveles de servicio.

1Residente de Conservación


Experiencia como Residente y/o Supervisor de Conservación con cinco (03) años de experiencia mínima en la ejecución de contratos de conservación vial o mantenimiento vial por niveles de servicio.

1Especialista en Suelos y

Pavimentos (Participación 30%)

Experiencia como Especialista en Suelos y Pavimentos o Jefe de Laboratorio con dos (02) años de experiencia mínima en la ejecución de contratos de conservación vial o mantenimiento vial por niveles de servicio.

1Especialista en

Seguridad y Medio Ambiente


Experiencia como Especialista en Seguridad y Medio Ambiente con dos (02) años de experiencia mínima en la ejecución de contratos de conservación vial o mantenimiento vial por niveles de servicio.

1 Administrador (Participación 50%)

Experiencia como Gerente de Administración y/o Administrador con tres (02) años de experiencia mínima en la ejecución de contratos de conservación vial o mantenimiento vial por niveles de servicio.

La experiencia del personal propuesto se acreditará mediante la presentación de (i) contratos con su respectiva conformidad, (ii) constancias, (iii) certificados o (iv) cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia del profesional propuesto.Compromisos sobre los recursos humanos:

- La organización y control del personal del contratista: profesionales, administrativo, técnicos, operarios u obreros; así como, la del personal de él o los subcontratistas, en el desarrollo del contrato, corresponde al Contratista.

- De todo el personal asignado al contrato, los que conforman la nómina de requerimiento técnico mínimo, deben tener una presencia que permita cumplir con los niveles de servicio indicados en los Términos de Referencia del Corredor Vial.

- Como parte de las labores de coordinación que debe cumplir el Gerente Vial, están las de comunicar a la supervisión en forma documentada mensualmente, el programa de trabajo para el mes y con ello, sobre posibles gestiones o encargo del personal mínimo fuera del corredor vial ,a fin que no sea considerado una falta.

- Los cambios del personal seleccionado pueden producirse en cualquier momento desde la suscripción del contrato; siempre que obedezca a razones ajenas a la

119



voluntad del Contratista.Notas Adicionales: - No es función de la Supervisión controlar la asistencia del personal del contratista.- La Entidad, previo informe de la Supervisión y Administración del contrato, podrá

solicitar al Contratista el cambio del personal que tenga un desempeño deficiente o inadecuado, afecte el desarrollo del contrato, la imagen de la Entidad, la seguridad de los usuarios o del resto del personal y en general por cualquier razón debidamente fundamentada.

- En estos casos el Contratista deberá implementar el cambio requerido en un plazo no mayor de 30 días calendario.

C) Equipo MínimoEl compromiso es que el equipo mínimo debe contar con disponibilidad inmediata para su utilización en la obra, conforme a la programación de los trabajos y debe estar en óptimo estado de operación.

EQUIPO CANTIDAD

CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 145-165 HP 2,000 gl 2.00

CAMION IMPRIMADOR DE 1800 gl 1.00

CAMION VOLQUETE 15 m3 10.00

CAMIONETA PICK UP 4 X 2 90 HP 1 ton 2.00

CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3.00 yd3 2.00

EXCAVADORA SOBRE ORUGA 115-165 HP 0.75-1.6 Y3 3.00

EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 1.1-2.75 Y3 1.00

GRUPO ELECTROGENO 116 HP 75 KW 1.00

GRUPO ELECTROGENO 140 HP 90 KW 1.00

MAQUINA PARA PINTAR MARCAS EN PAVIMENTO 1.00

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11p3 18 HP 2.00

MOTONIVELADORA DE 145 - 150 HP 3.00

RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 58 HP 1 YD3 1.00

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP 10-12 ton 3.00

RODILLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO 135 HP 9-26 ton 1.00

RODILLO TANDEM VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 135 HP 9-11 Ton. 1.00

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" 3.00

Dicho equipo, puede ser propio, alquilado o bajo otra modalidad de adquisición, el mismo que será utilizado en la ejecución de la obra. Se sustentará mediante la presentación de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler, o mediante declaración jurada. Se indicarán las características de los equipos requeridos las cuales se refieren a marca y modelo, capacidad y/o potencia, debiendo estar estos a disposición de la obra en caso el postor sea adjudicado.

119



ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO Y SU CONTRATACIÓN

I. Modalidad de Selección

Concurso Oferta

II. Sistema de Contratación

Suma Alzada

III. Adelantos

Se otorgará un adelanto directo de hasta por el 20% del monto del Contrato; con lo que el inicio efectivo del contrato se verificará a la entrega del terreno (áreas y bienes) y a la entrega del adelanto (previa presentación de la carta fianza respectiva como garantía por el adelanto), lo último que ocurra.

Adicionalmente se entregara un adelanto de materiales hasta por el 40% del monto del contrato, previa presentación de la carta fianza respectiva como garantía.

La entrega de adelantos se hará en la oportunidad establecida en las Bases. En el supuesto que no se entregue el adelanto en dicha oportunidad, el contratista tiene derecho a solicitar prórroga del plazo de ejecución de la prestación por el número de días equivalente a la demora, siempre que ésta afecte realmente el plazo indicado.

IV. Forma de pago y reajustes La forma de pago será de acuerdo a lo indicado en el capítulo III. Para efectos de pago, todas las partidas indicadas en el siguiente cuadro serán

reajustadas mediante las siguientes Formulas de Reajuste:


d Km

Precio Unitario S/.

Costo Directo


Presupuesto de Obra

Expediente Tecnico

Total Inversion S/.




120.88 593,578.565850 71,751,777.04 14,350,355.41 7,175,177.70 93,277,310.15 16,789,915.83 110,067,225.98 2,201,344.52 112,268,570.50




(Km)Precio

UnitarioParcial

Tiempo - años

Total (S/.)

km - año 120.88 24,573.22 2,970,410.83 1.50 4,455,616.25

km - año 120.88 21,464.71 2,594,654.14 3.50 9,081,289.49

Km 120.88 156,346.50 18,899,164.92 18,899,164.92



Utilidad 3,243,607.07

Sub Total 42,166,891.86



20%

10%

Actividad







18%

119








RESUMEN

a. REAJUSTESa) EXPEDIENTE TECNICO

Se actualizará con el Índice de Precios al Consumidor

b) MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN PERIÓDICA

Se actualizará con la fórmula de reajuste definida en la elaboración del Expediente Técnico.

c) CONSERVACION RUTINARIA (ANTES Y DESPUES)

CONSERVACION RUTINARIA

Monomio Incidencia Índice Descripción

K =

0.059 AGA 66.102 05 Agregado Grueso

33.898 13 Asfalto

0.112 MO 100.00 47 Mano de Obra

0.236EI 60.00 49 Maquinaria y Equipo Importado

40.00 53 Petróleo

0.200 IPC 100.00 39 Índice General de Precios al Consumidor

0.393 EN 100.00 48 Maquinaria y Equipo Nacional

- Atendiendo a que la naturaleza de la contratación es por resultados o niveles de servicio y con transferencia de riesgos al Contratista, las presentes fórmulas de reajuste se aplican a las soluciones alternas e intervenciones definidas en este documento.

V. Aprobación del avance Mensual.-

El contrato será controlado según el cumplimiento de los niveles de servicio, los cuales están claramente indicados en los presentes Términos de Referencia para cada uno de los tramos.

VI. Conformidad de Obra

La conformidad de obra se regula por lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; y de manera específica, la conformidad será emitida por el funcionario responsable del área usuaria previo informe de aprobación de la supervisión

VII. Evaluaciones no programadas o aleatorias

Adicionalmente a la medición de los niveles de servicio global que se realiza mensualmente, la Entidad, a través de la Supervisión, realizará evaluaciones no programadas o aleatorias.

119



Las evaluaciones no programadas o aleatorias consisten en recorridos permanentes a los diversos tramos de la Red Vial con la finalidad de verificar el nivel de servicio; a decir, de la calzada, bermas, drenaje, señalización, elementos de seguridad, estructuras viales y zonas laterales.

En los casos en que se detecten fallas, deficiencias u ocurrencias accidentales que afecten el nivel de servicio en estos puntos y variables, la Supervisión comunicará al Contratista el hecho, a través de una Orden de Trabajo la misma que puede ser notificada por correo electrónico. La Orden de Trabajo indicará el defecto específico, su ubicación (progresiva o referencia clara que permita la ubicación), el plazo para levantar la observación y la fecha de vencimiento de dicho plazo.

Los plazos considerados para la reparación del defecto se han establecido en días calendario y se cuentan a partir de la fecha en que el Contratista toma conocimiento de la notificación de la Orden de Trabajo. Para este fin, se asume que la fecha de conocimiento de la Orden de Trabajo es la fecha de emisión del correo electrónico, o de recepción del documento físico en la oficina principal del Contratista.

El día del vencimiento del plazo o el día inmediato siguiente, el Contratista notificará el levantamiento de las observaciones anotadas en las Órdenes de Trabajo las que serán verificadas por la Supervisión que en caso de constatarlas extenderá un acta de Conformidad de Orden de Trabajo, eso debe ocurrir en un plazo no mayor a 7 días.

En caso que las observaciones no sean levantadas en el plazo otorgado, darán lugar a la aplicación de un descuento diario (en la valorización a presentar por el Contratista) por cada indicador incumplido. El cálculo del descuento a realizar será el resultado de multiplicar los días de atraso en el cumplimiento de la Orden de Trabajo (para ese indicador) por el valor de descuento diario.

El valor de descuento diario asciende a 100 soles, para el caso específico del indicador IRI y señalización horizontal el descuento se multiplicará por los kilómetros de incumplimiento.

Conservación Rutinaria

Indicador Plazo

Calzada

Bache 2

Protección bituminosa 21

Fisuras 10

IRI 180

Berma

Bache 5

Drenaje

Cunetas y alcantarillas 7

Badenes 2

Limpieza

119



Calzada y berma 1

Señalización

Vertical 7

Horizontal 60


Guardavías 5

Delineadores 7

Estructuras viales

Puentes 5

Pontones 5

Zonas laterales

Roce y taludes 10

VIII. Penalidades

Penalidad por no participación de Personal Técnico Mínimo

La ausencia injustificada del personal mínimo ante el requerimiento de la Supervisión en un plazo de no más de 2 días de notificado, será penalizada de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad diaria = 1000 soles por persona

No se consideran faltas las vacaciones del personal, siempre y cuando no excedan los treinta (30) días ni sean menores a siete (7) días, ni los impedimentos por razones de salud o duelo, de acuerdo a la legislación nacional.

Tampoco serán penalizadas las inasistencias del personal del Contratista, cuando por encargo de su empleador deba ausentarse de la Red Vial para alguna gestión propia del trabajo, siempre que lo coordine con la Supervisión y esta no lo objete.

Penalidad por la presentación extemporánea del Programa de Gestión Vial e Informes

El incumplimiento de la entrega del Plan de Gestión Vial, relevamiento de información e informes establecidos en los Términos de Referencia en las fechas previstas generará una penalidad diaria de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad diaria = 0.20 x Monto Total de la Partida de Relev de Información 0.25 x 1,800 días

Penalidad por falta de vestuario o vestuario inadecuado y/o falta de Equipo

El incumplimiento de las estipulaciones respecto de vestuario y equipo de seguridad para el personal del Contratista y el personal de los Sub Contratistas, dará lugar a una penalidad.

Penalidad diaria = S/ 500

119



Nota: la penalidad será aplicada por cada trabajador que incumpla lo estipulado en relación al uniforme e implementos de seguridad. La vestimenta debe estar en concordancia con las normas de Seguridad vigente.

Penalidad por faltas a la Seguridad Vial en los Frentes de Trabajo y Zonas Críticas

Es obligatorio que el contratista vele permanentemente por la seguridad vial tanto de los usuarios de la vía así como del personal que labora a su cargo, efectuando todas las actividades con el estricto cumplimiento del uso de señales e implementos de seguridad detallados en la normatividad vigente y aplicable para cada actividad; así mismo en los puntos críticos donde se requiera señalización y a falta de ella se ponga en peligro la integridad de los usuarios de la vía (por ejemplo en zonas de erosión y pérdida de plataforma y otros); el incumplimiento de ello conllevará a una penalización de:

Penalidad diaria = S/ 1.500

119



SUSTENTO DEL VALOR REFERENCIAL

El valor referencial del Contrato de CONTRATO DE GESTIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CIRCUITO VIAL II – REGIÓN AMAZONAS, se ha calculado teniendo en consideración los trabajos que se ejecutarán en cada uno de sus tramos.El precio de los recursos utilizados para el cálculo del valor referencial se ha obtenido de publicaciones especializadas correspondientes al mes de Septiembre de 2014.El sentido del contrato es considerar que los recursos asignados a sus distintas prestaciones debe servir a los fines del mismo, de modo que podrán recortarse actividades y asignarse dichos recursos a otras que por su naturaleza, relevancia técnica o urgencia, fueran necesarios, aun cuando ello suponga recortar el plazo del contrato; en cuyo caso, se podrán aprobar mayores trabajos adicionales para que el contrato se siga prestando hasta completar el plazo original o incluso, mientras se desarrollan los procedimientos de administración interna que fueran necesarios para la celebración del nuevo contrato de conservación, bajo el criterio de que las actividades (todas o fundamentalmente, las referidas a conservación rutinaria y/o periódica), no pierdan continuidad con el término del contrato. El valor referencial total del contrato asciende a S/. 162,025,502.89 (Ciento Sesenta y Dos Millones Veinticinco Mil Quinientos Dos y 89/100 Nuevos Soles), con precios referidos al mes de Septiembre de 2014, con un plazo de 1,800 días calendario.En dicho monto se incluye impuestos, estudios a realizar, planes, recursos, derecho de utilización de canteras etc. y todos los gastos que el contratista incurrirá para la ejecución del contrato.En los cuadros siguientes se desarrolla el valor referencial:

Valor Referencial Total.-


d Km

Precio Unitario S/.

Costo Directo


Presupuesto de Obra

Expediente Tecnico

Total Inversion S/.




120.88 593,578.565850 71,751,777.04 14,350,355.41 7,175,177.70 93,277,310.15 16,789,915.83 110,067,225.98 2,201,344.52 112,268,570.50




(Km)Precio

Unitario ParcialTiempo -

años Total (S/.)

km - año 120.88 24,573.22 2,970,410.83 1.50 4,455,616.25

km - año 120.88 21,464.71 2,594,654.14 3.50 9,081,289.49

Km 120.88 156,346.50 18,899,164.92 18,899,164.92



Utilidad 3,243,607.07

Sub Total 42,166,891.86



20%

10%

Actividad







18%






RESUMEN

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

El cronograma de pagos es referencial, el cual deberá ajustarse en el Programa de Gestión Vial.

119



PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN EN LOS CONTRATOS DE GESTIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO

A) Definición de Supervisión y Administración de contratos de Gestión Vial por niveles de servicio.-

El Gobierno Regional Amazonas contratará la Supervisión de los contratos mediante el proceso de selección correspondiente.

La Administración de los contratos de Gestión Vial por niveles de servicio estará a cargo del Área Usuaria, y tiene por finalidad programar, coordinar y controlar las acciones de la Supervisión, revisar, observar y/o aprobar los informes de la Supervisión; así como, autorizar las valorizaciones, evaluar y tramitar los adicionales propuestos por la supervisión y en general todas las acciones propias de la administración de los contratos.

B) Sobre el Programa de Gestión Vial (PGV).-

h) Recepción, revisión y conformidad al Programa de Gestión Vial (PGV).-

El contratista diseñara y elaborará el PROGRAMA DE GESTIÓN VIAL en un máximo de 6 meses de iniciado el contrato; debiendo presentarlo al Supervisor a más tardar el primer día útil del 7° mes, para su aprobación. Para tal efecto el primer mes del contrato el Contratista deberá presentar el cronograma de todas actividades que conlleven a la presentación oportuna del programa de gestión vial; el mismo que deberá ser elaborado en coordinación con la Supervisión, de tal manera que sea concluido y presentado dentro del tiempo contractual para la aprobación final. De no cumplirse con lo señalado se aplicará las penalidades pertinentes.

Corresponde a la Supervisión del Contrato recibir el PGV, evaluarlo, verificar que cuenta con información técnica sustentada (pruebas y resultados de ensayos diversos), debiendo comunicar al CONTRATISTA sus sugerencias u observaciones al mismo, para las aclaraciones a que hubiere lugar.

Una vez que el CONTRATISTA ha aclarado, corregido o ampliado el contenido de su PGV, el Supervisor deberá emitir un Informe pronunciándose sobre el mismo, debiendo remitirlo al Administrador del Contrato con su conformidad.

Siendo que, en los contratos de Gestión Vial el riesgo de las intervenciones se traslada al CONTRATISTA, la conformidad del Supervisor, Administrador del Contrato y la Entidad al PGV, no enervan la responsabilidad de aquél por las soluciones técnicas que proponga y el nivel de servicio esperado.

119



ii) Plazos específicos del procedimiento aprobación de los PGV (en días naturales).-

Plazo Actividad Responsable

7 días Evaluar y formular sugerencias y/u observaciones al PGV Supervisor

7 días

Reformulación del PGV considerando sugerencias/u observaciones y presentación del PGV revisado ante la Supervisión

Contratista

6Elaboración de Informe sobre el PGV y presentación ante Administrador del Contrato

Supervisor

10 Revisar y de no existir observaciones, gestionar la aprobación del PGV

Administrador / Área Usuaria

El plazo máximo para la aprobación del Plan de Conservación Vial es de 30 días calendarios.En caso se propongan cambios al PGV aprobado, se seguirá el mismo procedimiento y plazos.

C) Sobre la Supervisión de los contratos de Gestión Vial .-

- Transferencia de la administración de Áreas de Servicio y bienes de la carretera :

Para la transferencia de la administración de Áreas y Bienes de la Red Vial, el Supervisor y El CONTRATISTA efectuarán el recorrido de los tramos contratados a lo largo de la Red Vial, y llevarán a cabo la revisión de los elementos que conforman la carretera: calzada, bermas, zonas laterales, drenaje, estructuras viales y señalización, los mismo que serán registrados en el Acta de Transferencia de Administración de Áreas y Bienes de la Red Vial.

- Modalidad de Supervisión

Una vez efectuada la transferencia de la administración de Áreas y bienes de la Red Vial al CONTRATISTA; éste deberá dar comienzo inmediato a los trabajos contratados.

Para asegurar que las mejoras y los indicadores de servicio fijados se encuentren siempre dentro de los valores admisibles es necesario que la supervisión realice en forma permanente evaluaciones inopinadas en toda la extensión de la Red Vial y durante toda la vigencia del contrato.

- Recepción y pago de los trabajos de Mejoramiento y Conservación Periódica

Las diversas intervenciones de mejoramiento y conservación Periódica establecidas en el PGV para los distintos tramos de la Red vial, se iniciarán en los plazos fijados, y se darán por recibidos una vez que se tenga la conformidad del Supervisor y el Administrador de Contrato; el pago se efectuará por cada kilómetro concluido en forma mensual, debiendo cumplir éstos con todos los estándares técnicos mínimos fijados para cada tramo.

119



La unidad de medida será “Km”; se contabilizará el Km. cuando en él se hayan concluido todas las actividades necesarias para poder alcanzar el nivel de servicio solicitado; no se recibirá ni contabilizará el “Km” de Mejoramiento o Conservación Periódica con actividades pendientes, salvo la demarcación de pavimentos o señalización horizontal, que obligatoriamente se ejecutará como máximo hasta sesenta días después de haber culminado las otras actividades de Mejoramiento o conservación periódica por Km.; de no cumplirse dicha actividad no se contabilizará los siguientes Km. sin la actividad de demarcación; en ese caso para hacerse efectivo el pago se considerará el 90 % de la longitud ejecutada, ello a efectos de la valorización mensual, y el restante 10% se pagará cuando el contratista concluya con la señalización horizontal respectiva.

- Evaluación programada a efectos de la terminación del contrato.-

La Supervisión realizará una evaluación final en el último mes del contrato, en todos los tramos de la Red Vial contratado, basándose en los niveles de servicio definidos en los Términos de Referencia y en las metodologías de relevamiento y evaluación de los Indicadores de Niveles de Servicio.

El objetivo de esta evaluación es verificar el nivel de servicio al término del contrato.

119



ANEXO TIPIFICACIÓN DE ELEMENTOS VIALES

El presente documento contiene una descripción de los formatos requeridos para algunos de los elementos viales solicitados en el inventario.

Ha sido utilizado en su confección el glosario de términos de uso frecuente en proyectos de infraestructura vial aprobado por Resolución Ministerial N° 660-2008/MTC.02:

http://transparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/normas_legales/1_0_1556.pdf

La denominación de las rutas de corresponder a la oficialmente aprobada por el MTC DS N° 044-2008-MTC, su Anexo y las modificatorias posteriores: https://www.mtc.gob.pe/portal/transportes/caminos_ferro/Reglamentos/Clasificador%20de%20Ruta/CLASIFICADORDRUTAS_ANEXO.pdf

* No es necesaria la inclusión del presente anexo en ninguno de los tres sobres.

TRACKING DEL TRAMO

Ruta:

Ruta a la que se asocia el tracking.

Ejemplo: R01S

Tramo:

Tramo al que se asocia el tracking.

Ejemplo: Tramo xxxxxx (debe ser uno de los tramos válidos del Contrato)

Progresiva:

Progresiva de la ubicación (inicio, primer centena y luego cada 100 metros y final del tramo), este formato está establecido de la siguiente forma 0000+000.

Ejemplo: (inicio) 500+256, 500+300, 500+400… 576+500, 576+543 (fin).

Ubicación – Latitud

Latitud de la ubicación. El formato que acepta es el siguiente: 000,00000000.

Ejemplo: -12,23455343

(*) Si la coordenada se encuentra en UTM, se tienen que convertir a coordenadas de latitud y longitud

Ubicación – Longitud

Longitud de la ubicación. El formato que acepta es el siguiente: 000,00000000.

Ejemplo: -86,83345664

https://www.mtc.gob.pe/portal/transportes/caminos_ferro/Reglamentos/Clasificador%20de%20Ruta/CLASIFICADORDRUTAS_ANEXO.pdf

https://www.mtc.gob.pe/portal/transportes/caminos_ferro/Reglamentos/Clasificador%20de%20Ruta/CLASIFICADORDRUTAS_ANEXO.pdf

http://transparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/normas_legales/1_0_1556.pdf

119




ELEMENTOS CONTINUOS

1. Calzada:

Información de Ubicación:

(1.1)Ruta:

Ruta donde se encuentra la calzada.

Ejemplo: R01S

(1.2)Tramo:

Tramo donde se encuentra la calzada.

Ejemplo: Tramo xxxxxx (debe ser uno de los tramos válidos del contrato)

(1.3)Subtramo:

Subtramo de la ubicación donde se encuentra la calzada. Ejemplo: Subtramo yyyy (debe ser uno de los subtramos válidos del contrato)

Características de la calzada:

(1.4)Ancho

Ancho de la calzada expresado en metros.

Ejemplo: 7,20

Estructura de la calzada

(1.5)Estructura 1

Muestra 4 categorías para escoger el tipo de estructura que se quiere ingresar: Concreto Hidráulico (CH), Carpeta Asfálticas (CA), Tratamiento Superficial Bituminoso (TSB) y Otro (en este caso se debe indicar cuál es)

119



Espesor (mm)

Módulo elástico estimado (MPa)

Ejemplo: CA / Espesor 75 / Módulo elástico 30.000

(1.6)Estructura 2

Muestra 5 categorías para escoger el tipo de estructura que se quiere ingresar: Concreto Hidráulico (CH), Carpeta Asfálticas (CA), Base cementada (CM), Base Granular (BG), Otro (en este caso se debe indicar cuál es)

Espesor (mm)


Ejemplo: BG / Espesor 250 / Módulo elástico 1.500

(1.7)Estructura 3

Muestra 4 categorías para escoger el tipo de estructura que se quiere ingresar: Base cementada (CM), Base Granular (BG), Sub-base Granular (SB), y Otro (en este caso se debe indicar cuál es)

Espesor (mm)


Ejemplo: SB / Espesor 350 / Módulo elástico 750

(1.8)Estructura 4

Muestra 4 categorías para escoger el tipo de estructura que se quiere ingresar: Base cementada (CM), Base Granular (BG), Sub-base Granular (SB), Otro (en este caso se debe indicar cuál es) y No Corresponde (NC) para el caso que no exista la Estructura 4.

Espesor (mm)


Ejemplo: NC / Espesor 0 / Módulo elástico 0

(1.9)Estructura E0 (Subrasante)


Ejemplo: Módulo elástico 300

(1.10)Fecha de Alta:

Fecha en la cual se da el alta de la calzada al contrato. El formato de ingreso es dd/mm/yyyy.

Ejemplo: 05/07/2010.

(1.11) Foto:

Texto con el nombre del archivo de la imagen. Solo se acepta formatos de imagen (gif, png, jpg, jpeg, gif)

119



Ejemplo: Calzada22.png

2. Bermas:


(2.1)Ruta:

Ruta donde se encuentra la berma.

Ejemplo: R01S

(2.2)Tramo:

Tramo donde se encuentra la berma.

Ejemplo: Tramo xxxxxx (debe ser uno de los tramos válidosdel contrato)

(2.3)Subtramo:

Subtramo de la ubicación donde se encuentra la berma. Ejemplo: Subtramo yyyy (debe ser uno de los subtramos válidosdel contrato)

Características de la berma:

Berma derecha

(2.4) Ancho

Ancho de la berma derecha expresado en metros.

Ejemplo: 1,60

Estructura de la berma derecha:

(2.5)Estructura 1

Muestra 5 categorías para escoger el tipo de estructura que se quiere ingresar: Concreto Hidráulico (CH), Carpeta Asfálticas (CA), Tratamiento Superficial Bituminoso (TSB), Base Granular (BG) y Otro (en este caso se debe indicar cuál es)

Espesor (mm)



(2.6)Estructura 2

119




Espesor (mm)



(2.7)Estructura 3

Muestra 5 categorías para escoger el tipo de estructura que se quiere ingresar: Base cementada (CM), Base Granular (BG), Sub-base Granular (SB), Otro (en este caso se debe indicar cuál es) y No Corresponde (NC) para el caso que no exista la Estructura 3.

Espesor (mm)






(2.9)Fecha de Alta:

Fecha en la cual se da el alta de la berma al contrato. El formato de ingreso es dd/mm/yyyy.

Ejemplo: 05/07/2005.

(2.10) Foto:


Ejemplo:Berma100.png

Berma izquierda

(2.11) Ancho

Ancho de la berma izquierda expresado en metros.

Ejemplo: 1,60

Estructura de la berma izquierda:

119



(2.12)Estructura 1

Muestra 5 categorías para escoger el tipo de estructura que se quiere ingresar: Concreto Hidráulico (CH), Carpeta Asfálticas (CA), Tratamiento Superficial Bituminoso (TSB), Base Granular (BG) y Otro (en este caso se debe indicar cuál es)

Espesor (mm)



(2.13)Estructura 2


Espesor (mm)



(2.14)Estructura 3

Muestra 5 categorías para escoger el tipo de estructura que se quiere ingresar: Base cementada (CM), Base Granular (BG), Sub-base Granular (SB), Otro (en este caso se debe indicar cuál es) y No Corresponde (NC) para el caso que no exista estructura

Espesor (mm)







Fecha en la cual se da el alta de la berma al contrato. El formato de ingreso es dd/mm/yyyy.

119



Ejemplo: 05/07/2005.

(2.17) Foto:


Ejemplo:Berma100.png

3. Derecho de vía:


(3.1)Ruta:

Ruta donde se encuentra el derecho de vía.

Ejemplo: R01S

(3.2)Tramo:

Tramo donde se encuentra el derecho de vía.


(3.3)Subtramo:

Subtramo de la ubicación donde se encuentra el derecho de vía. Ejemplo: Subtramo yyyy (debe ser uno de los subtramos válidosdel contrato)

Características del derecho de vía:

(3.4)Observaciones

Observaciones generales del derecho de vía, este campo permite el ingreso de texto y números

Ejemplo: El ancho izquierdo es menor que el derecho en 2,3 m

(3.5)Fecha de Alta:

Fecha en la cual se da el alta del derecho de vía al contrato. El formato de ingreso es dd/mm/yyyy.

Ejemplo: 05/07/2005.

(3.6) Foto:


Ejemplo: Derechovia33.png

4. Pintura de señalización horizontal


(4.1)Ruta:

Ruta donde se encuentra la pintura de señalización horizontal.

119



Ejemplo: R01S

(4.2)Tramo:

Tramo donde se encuentra la pintura de señalización horizontal.


(4.3)Subtramo:

Subtramo de la ubicación donde se encuentra la pintura de señalización horizontal.

Ejemplo: Subtramo yyyy (debe ser uno de los subtramos válidosdel contrato)

Características de la pintura de señalización horizontal:

(4.4)Lado:

Lado donde se encuentra la pintura de señalización horizontal. Valores: Derecha, Izquierda y Eje.

Ejemplo: Derecha.

(4.5)Tipo:

Tipo de pintura de señalización horizontal (muestra los valores de: Pintura de eje o Pintura de borde)

Ejemplo: Pintura de borde.

(4.6)Fecha de Alta:

Fecha en la cual se da el alta de la pintura de señalización horizontal al contrato. El formato de ingreso es dd/mm/yyyy.

Ejemplo: 05/07/2005.

(4.7) Foto:


Ejemplo: Senhoriz0056.jpg

ELEMENTOS SEMICONTINUOS

5. Drenaje Longitudinal:


(5.1)Ruta:

Ruta donde se encuentra el drenaje longitudinal.

Ejemplo: R01S

(5.2)Tramo:

Tramo donde se encuentra el drenaje longitudinal.

119




(5.3)Subtramo:

Subtramo de la ubicación donde se encuentra el drenaje longitudinal.


(5.4)Prog – Inicio

Progresiva inicial de la ubicación donde inicia el sector con el drenaje longitudinal, este formato está establecido de la siguiente forma 0000+000.

Ejemplo: 500+256(significa que el elemento inicia en el kilómetro 500 con 256 metros).

(5.5)Ubicación – Longitud Inicio

Longitud donde inicia el sector con el drenaje longitudinal. El formato en grados decimales que acepta es el siguiente: 000,00000000.

Ejemplo: -86,83345664


(5.6)Ubicación – Latitud Inicio

Latitud inicia el sector con el drenaje longitudinal. El formato en grados decimales que acepta es el siguiente: 000,00000000.

Ejemplo: -12,23455343


(5.7)Prog – Final

Progresiva final de la ubicación donde finaliza el sector con el drenaje longitudinal, este formato está establecido de la siguiente forma 0000+000.


(5.8)Ubicación – Longitud Final

Longitud donde finaliza el sector con el drenaje longitudinal. El formato en grados decimales que acepta es el siguiente: 000,00000000.

Ejemplo: -86,83345664


(5.9)Ubicación – Latitud Final

Latitud donde finaliza el sector con el drenaje longitudinal. El formato en grados decimales que acepta es el siguiente: 000,00000000.

119



Ejemplo: -12,23455343


Características del drenaje longitudinal:

(5.10)Lado:

Lado donde se encuentra el drenaje longitudinal.

Ejemplo: Derecha.

(5.11)Clasificación:

Muestra los valores de Bordillo, Canal, Cuneta, Cuneta de coronamiento, Zanja de drenaje.

Ejemplo: Zanja de drenaje.

(5.12)Material:

Tipo del drenaje longitud; Muestra los valores de: Concreto, Tierra, Piedra.

Ejemplo: Concreto.

(5.13)Sección:

Muestra una lista de secciones para seleccionar en cual se encuentra el drenaje longitudinal. Valores: Triangular, Rectangular, Trapezoidal, Circular.

Ejemplo: Rectangular.


Fecha en la cual se da el alta del drenaje longitudinal al contrato. EL formato de ingreso es dd/mm/yyyy.

Ejemplo: 05/07/2005.

(5.15) Foto:


Ejemplo: Drenaje_longitudinal.png

6. Elemento de encarrilamiento:


(6.1)Ruta:

Ruta donde se encuentra el elemento de encarrilamiento.

Ejemplo: R01S

(6.2)Tramo:

Tramo donde se encuentra el elemento de encarrilamiento.

119




(6.3)Subtramo:

Subtramo de la ubicación donde se encuentra el elemento de encarrilamiento.

Ejemplo: 61+345


Progresiva inicial de la ubicación donde inicia el sector con el elemento de encarrilamiento, este formato está establecido de la siguiente forma 0000+000.



Longitud donde inicia el sector con el elemento de encarrilamiento. El formato en grados decimales que acepta es el siguiente: 000,00000000.

Ejemplo: -86,83345664



Latitud inicial donde inicia el elemento de encarrilamiento. El formato en grados decimales que acepta es el siguiente: 000,00000000.

Ejemplo: -12,23455343


(6.7)Prog – Final

Progresiva final de la ubicación donde finaliza el sector con el elemento de encarrilamiento, este formato está establecido de la siguiente forma 0000+000.



Longitud donde finaliza el sector con el elemento de encarrilamiento. El formato en grados decimales que acepta es el siguiente: 000,00000000.

Ejemplo: -86,83345664



Latitud donde finaliza el sector con el elemento de encarrilamiento. El formato en grados decimales que acepta es el siguiente: 000,00000000.

Ejemplo: -12,23455343

119




Características del elemento de encarrilamiento:

(6.10)Lado:

Lado donde se encuentra el elemento de encarrilamiento.

Ejemplo: Derecha.


Muestra los valores de Postes delineador circular, Postes delineador rectangular, Guardavías y Barreras de seguridad. Clasificación según encarrilamiento.

Ejemplo: Postes delineador rectangular.

(6.12)Material:

Muestra los valores de: PVC concreto, Concreto y Acero. Material según el elemento de encarrilamiento.

Ejemplo: PVC concreto.

(6.13)Observaciones

Observaciones del elemento de encarrilamiento.

Ejemplo: Ubicado en acceso a Peaje.


Fecha en la cual se da el alta del elemento de encarrilamiento al contrato. El formato de ingreso es dd/mm/yyyy.

Ejemplo: 05/07/2005.

(6.15) Foto:


Ejemplo: Encarrilamiento.png

7. Puentes y Pontones:


(7.1)Ruta:

Ruta donde se encuentra el puente o pontón.

Ejemplo: R01S

(7.2)Tramo:

Tramo donde se encuentra el puente o pontón.


119



(7.3)Subtramo:

Subtramo de la ubicación donde se encuentra el puente o pontón.

Ejemplo: 61+345


Progresiva inicial de la ubicación donde inicia el puente o pontón, este formato está establecido de la siguiente forma 0000+000.



Longitud donde inicia el puente o pontón. El formato en grados decimales que acepta es el siguiente: 000,00000000.

Ejemplo: -86,83345664



Latitud inicial donde inicia el puente o pontón. El formato en grados decimales que acepta es el siguiente: 000,00000000.

Ejemplo: -12,23455343


(7.7)Prog – Final

Progresiva final de la ubicación donde finaliza el puente o pontón, este formato está establecido de la siguiente forma 0000+000.

Ejemplo:500+256(significa que el elemento inicia en el kilómetro 500 con 256 metros).


Longitud donde finaliza el puente o pontón. El formato en grados decimales que acepta es el siguiente: 000,00000000.

Ejemplo: -86,83345664



Latitud donde finaliza el puente o pontón. El formato en grados decimales que acepta es el siguiente: 000,00000000.

Ejemplo: -12,23455343

119




Características del puente o pontón:

(7.10)Ficha técnica:

Archivo en formato office que permite anexar un documento de respaldo del puente o pontón. (Se deberá anexar un hipervínculo directo al archivo, teniendo el nombre del archivo anexado).

Ejemplo: Tipificacion_Elementos_Viales.docx

(7.11)Longitud Total

Longitud en metros totales del puente o pontón.

Ejemplo: 6,35

(7.12)Observaciones

Observaciones del puente o pontón.

Ejemplo: Puente sobre rio xx.


Fecha en la cual se da el alta del puente o pontón al contrato. EL formato de ingreso es dd/mm/yyyy.

Ejemplo: 05/07/2005.

(7.14) Foto:


Ejemplo: Puente34s.png

8. Tachas de señalización horizontal


(8.1)Ruta:

Ruta donde se encuentra el sector con tachas.

Ejemplo: R01S

(8.2)Tramo:

Tramo donde se encuentra el sector con tachas.


(8.3)Subtramo:

Subtramo de la ubicación donde encuentra el sector con tachas.


119




Progresiva inicial de la ubicación donde inicia el sector con tachas, este formato está establecido de la siguiente forma 0000+000.

Ejemplo:500+256(significa que el elemento inicia en el kilómetro 500 con 256 metros).


Longitud donde inicia el sector con tachas. El formato en grados decimales que acepta es el siguiente: 000,00000000.

Ejemplo: -86,83345664



Latitud inicial donde se encuentra sector con tachas. El formato en grados decimales que acepta es el siguiente: 000,00000000.

Ejemplo: -12,23455343


(8.7)Prog – Final

Progresiva final de la ubicación donde finaliza el sector con tachas, este formato está establecido de la siguiente forma 0000+000.



Longitud donde finaliza el sector con tachas. El formato en grados decimales que acepta es el siguiente: 000,00000000.

Ejemplo: -86,83345664



Latitud donde finaliza el sector con tachas. El formato en grados decimales que acepta es el siguiente: 000,00000000.

Ejemplo: -12,23455343


Características del sector con tachas:

119



(8.10)Lado:

Lado donde se encuentra el sector con tachas. Valores: Derecha, Izquierda y eje.

Ejemplo: Derecha.

(8.11)Tipo:

Tipo de señalización horizontal: tacha de borde y tacha de eje.

Ejemplo: tacha de borde.


Fecha en la cual se da el alta del sector con tachas al contrato. El formato de ingreso es dd/mm/yyyy.

Ejemplo: 05/07/2005.

(8.13) Foto:


Ejemplo: Senializacion_horizontal.png

ELEMENTOS DISCRETOS

9. Alcantarilla:


(9.1)Ruta:

Ruta donde se encuentra la alcantarilla.

Ejemplo: R01S

(9.2)Tramo:

Tramo donde se encuentra la alcantarilla.


(9.3)Subtramo:

Subtramo de la ubicación donde se encuentra la alcantarilla. Ejemplo: Subtramo yyyy (debe ser uno de los subtramos válidosdel contrato)

(9.4)Prog. – Ubicación:

Progresiva de ubicación donde se encuentra la alcantarilla, este formato está establecido de la siguiente forma 0000+000.

Ejemplo: 500+256(significa que el elemento se encuentra en el kilómetro 500 con 256 metros).

(9.5)Ubicación – Latitud

Latitud donde se encuentra la alcantarilla. El formato que acepta es el siguiente: 000,00000000.

119



Ejemplo: -12,23455343


(9.6)Ubicación – Longitud

Longitud donde se encuentra la alcantarilla. El formato que acepta es el siguiente: 000,00000000.

Ejemplo: -86,83345664.


Características de la alcantarilla:


Muestra los valores de MTC (circular) y MCA (marco rectangular) de acuerdo al tipo de alcantarilla que se ingresa.

Ejemplo: TMC.

(9.8)Ojos o Vanos:

Cantidad de ojos o vanos que tiene la alcantarilla (debe estar comprendida entre 1 y 10).

Ejemplo: 3

(9.9)Diámetro / ancho

Ancho de la alcantarilla a ingresar (o diámetro en caso de ser de sección circular) expresado en metros, en caso de ser de varios ojos o vanos indicar el valor medio de estos.

Ejemplo: 15,44

(9.10)Altura:

Altura de la alcantarilla a ingresar (expresada en metros)

Ejemplo: 10,34

(9.11)Tipo de Encauzamiento/ Entrada

Tipo de encauzamiento de entrada de la alcantarilla, se debe indicar alguno de los siguientes: Emboquillado, Muro cabezal, Rápidas, Canales y Sin estructura.

Ejemplo: Emboquillado.

(9.12)Tipo de Encauzamiento/ Salida

Tipo de encauzamiento de salida de la alcantarilla, se debe indicar alguno de los siguientes: Emboquillado, Muro cabezal, Rápidas, Canales y Sin estructura.

Ejemplo: Muro cabezal.


119



Fecha en la cual se da el alta del elemento al contrato. El formato de ingreso es dd/mm/yyyy.

Ejemplo: 05/07/2009.

(9.14) Foto:


Ejemplo: alcant234.jpg

10. Badén:


(10.1)Ruta:

Ruta donde se encuentra el badén.

Ejemplo: R01S

(10.2)Tramo:

Tramo donde se encuentra el badén.

Ejemplo: Tramo xxxxxx (debe ser uno de los tramos válidos del contrato)

(11.3)Subtramo:

Subtramo de la ubicación donde se encuentra el badén. Ejemplo: Subtramo yyyy (debe ser uno de los subtramos válidosdel contrato)

(10.4)Progresiva:

Progresiva de ubicación donde se encuentra el badén (punto medio), este formato está establecido de la siguiente forma 0000+000.



Latitud donde se encuentra el badén (punto medio). El formato que acepta es el siguiente: 000,00000000.

Ejemplo: -12,23455343



Longitud donde se encuentra el badén (punto medio). El formato que acepta es el siguiente: 000,00000000.

Ejemplo: -86,83345664


119



Características del badén:

(10.7)Ancho

Ancho del badén a ingresar expresado en metros (medido en sentido transversal a la carretera).

Ejemplo: 12,17

(10.8)Longitud

Longitud en metros del badén expresado en metros (diferencia entre progresiva inicio y de fin.

Ejemplo: 16,30

(10.9)Tipo de Encauzamiento/ Entrada

Tipo de encauzamiento de entrada del badén, se debe indicar alguno de los siguientes: Emboquillado, Muro cabezal, Rápidas, Canales y Sin estructura.

Ejemplo: Sin estructura.

(10.10)Tipo de Encauzamiento/ Salida

Tipo de encauzamiento de salida del badén, se debe indicar alguno de los siguientes: Emboquillado, Muro cabezal, Rápidas, Canales y Sin estructura.

Ejemplo: Muro cabezal.


Fecha en la cual se da el alta el badén al contrato. El formato de ingreso es dd/mm/yyyy.

Ejemplo: 05/07/2005.

(10.12) Foto:


Ejemplo: baden12.gif

11. Señalización Vertical:


(11.1)Ruta:

Ruta donde se encuentra la señal.

Ejemplo: R01S

(11.2)Tramo:

Tramo donde se encuentra la señal.


(11.3)Subtramo:

119



Subtramo de la ubicación donde se encuentra la señal. Ejemplo: Subtramo yyyy (debe ser uno de los subtramos válidosdel contrato)

(11.4)Progresiva:

Progresiva de la ubicación donde se encuentra la señal, este formato está establecido de la siguiente forma 0000+000.



Longitud donde se encuentra la señal. El formato que acepta es el siguiente: 000,00000000.

Ejemplo: -86,83345664



Latitud donde se encuentra la señal. El formato que acepta es el siguiente: 000,00000000.

Ejemplo: -12,23455343


Características de la señal:

(11.7)Lado:

Lado donde se encuentra la señal. Valores: Derecha, Izquierda y eje.

Ejemplo:erecha.


Clasificación de la señalización vertical, muestra los siguientes valores: Informativa, Preventiva, Reglamentaria, Hito kilométrico.

Ejemplo: Hito kilométrico.

(11.9) Descripción:

Descripción de la señal.

Ejemplo: señal de curva.


Fecha en la cual se da el alta de la señal al contrato. El formato de ingreso es dd/mm/yyyy.

Ejemplo: 05/07/2005.

119



(11.11) Foto:


Ejemplo: senalvert443.png

119



CAPÍTULO IVCRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA

EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos)

Es de exclusiva responsabilidad del Comité Especial que los factores permitan la selección de la mejor oferta en relación con la necesidad que se requiere satisfacer.

I. FACTORES DE EVALUACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS

De acuerdo con el artículo 47 del Reglamento, las Bases deben consignar los siguientes factores de evaluación, necesariamente:

FACTORES DE EVALUACIÓN- OBLIGATORIOS PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN21

A. EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL 15 PUNTOS

Criterio:Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la ejecución de obras en general, durante un periodo de cinco (05) años a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a cinco (05) veces el Valor Referencial del componente ejecución de obra (S/. 550,336,129.90)

Acreditación:

Con: i) copia simple de contratos y su respectiva acta de recepción y conformidad o ii) con la copia simple de contratos con la resolución de liquidación de obra o iii) con la copia simple de contratos acompañada de cualquier otra documentación de la cual se desprenda, de manera fehaciente, que esta fue concluida; en este supuesto, dicha documentación también deberá consignar el monto total de la obra. En los casos que se acredite experiencia con contratos en los que se participó en consorcio, deberá presentarse el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, se entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa formal o del contrato de consorcio. En caso en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, deberá realizarse el tipo de cambio a dólares americanos, luego deberá realizarse el tipo de cambio a nuevos soles, utilizando el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (o BCR) correspondiente a la fecha de terminación de la obra.

M =Monto facturado acumulado por el postor por la ejecución de obras en general

M >= [05] veces el valor referencial: [15] puntos

M >= [03] veces el valor referencial y < [05]veces el valor referencial:[10]puntos

M >= [01] veces el valor referencial y < [03] veces el valor referencial: [05] puntos22

M < [01] veces el valor referencial: [00] puntos

22 El Comité Especial define los rangos de evaluación e indica cuáles son los parámetros en cada rango. Asimismo, podrá cambiar la metodología para la asignación de puntaje.

PEHCBM, 04/09/14,


119



FACTORES DE EVALUACIÓN- OBLIGATORIOS PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 6 referido a la experiencia en obras en general del postor.

La obra presentada para acreditar la experiencia en obras similares servirá para acreditar la experiencia en obras en general.

B. EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES 30 PUNTOSCriterio:Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la ejecución de obras similares, durante un periodo de cinco (05) años a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a una (01) vez el Valor Referencial del componente ejecución de obra (S/. 110,067,225.98)

Acreditación:

Con: i) copia simple de contratos y su respectiva acta de recepción y conformidad o ii) con la copia simple de contratos con la resolución de liquidación de obra o iii) con la copia simple de contratos acompañada de cualquier otra documentación de la cual se desprenda, de manera fehaciente, que esta fue concluida; en este supuesto, dicha documentación también deberá consignar el monto total de la obra. En los casos que se acredite experiencia con contratos en los que se participó en consorcio, deberá presentarse el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, se entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa formal o del contrato de consorcio. En caso en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, deberá realizarse el tipo de cambio a dólares americanos, luego deberá realizarse el tipo de cambio a nuevos soles, utilizando el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (o BCR) correspondiente a la fecha de terminación de la obra.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 7, referido a la experiencia en obras similares del postor.

Se precisa que el valor mínimo de las obras que servirán para acreditar el factor “Experiencia en Obras Similares” deberá ser equivalente al quince por ciento (15%) del valor referencial del componente Obra.

M = Monto facturado acumulado por el postor por la ejecución de obras iguales o similares

M = [1] veces el valor referencial: [30] puntos

M >= [0.5] veces el valor referencial y < [1] veces el valor referencial: [15]puntos

M >= [0.25] veces el valor referencial y < [0.5] veces el valor referencial: [07] puntos23

M < [0.25] veces el valor referencial: [00] puntos

C. EXPERIENCIA Y CALIFICACIONES DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO C.: TOTAL 30 PUNTOS

23 El Comité Especial define los rangos de evaluación e indica cuáles son los parámetros en cada rango. Asimismo, podrá cambiar la metodología para la asignación de puntaje.

119




Para el presente factor de evaluación, será válida aquella experiencia adquirida dentro de los últimos siete (07) años contados a partir de la convocatoria; en caso el documento que acredita la experiencia del personal propuesto señale que ésta hubiese iniciado fuera del periodo de antigüedad previsto y concluido dentro de aquél, deberá considerarse únicamente aquella comprendida dentro del periodo de antigüedad, es decir, dentro de los siete (07) años anteriores a la fecha de la convocatoria.

Se precisa que la experiencia del personal, calificada dentro de los factores de evaluación, es adicional a la solicitada como requerimiento técnico mínimo.

C.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

Criterio:Se evaluará en función al tiempo de experiencia en la especialidad en obras similares, del personal propuesto para la ejecución de la obra. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.

Acreditación:Mediante la presentación de copia simple de los contratos y su constancia de conformidad, constancias o certificados.

Ingeniero Residente de Obra

Mayor o igual a 4 años como Residente de Obras Similares ………………………….nueve (9) puntos.

Igual o menor a 1 años como Residente de Obras Similares ………………………...…cero (00) puntos.

Para valores intermedios se considerará interpolación lineal.

Gerente Vial

Mayor o igual a 3 años como Gerente Vial o Gerente de Servicios de Conservación y/o Mantenimiento Vial por niveles de servicio ……………………….ocho (8) puntos.

Igual o Menor a 1 año como Gerente Vial o Gerente de Servicios de Conservación y/o Mantenimiento Vial por niveles de servicio …………………...…cero (00) puntos.


Residente de Conservación

Mayor o igual a 2 años como Residente y/o Supervisor y/o Inspector de Servicios de Conservación y/o Mantenimiento Vial por niveles de servicio

119




…………………………………………….cuatro (04) puntos.

Igual o Menor a 1 año como Residente y/o Supervisor y/o Inspector de Servicios de Conservación y/o Mantenimiento Vial por niveles de servicio …………………………………………...…cero (00) puntos.


Administrador

Mayor o igual a 1 años como Administrador de Servicios de Conservación y/o Mantenimiento Vial por niveles de servicio …………………………………...tres (03) puntos.

Igual o Menor a 0.5 años como Administrador de Servicios de Conservación y/o Mantenimiento Vial por niveles de servicio …………………………………………...…cero (00) puntos.


C.2 CALIFICACIONES DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

Jefe de Oficina de IngenieríaSe evaluará la especialización del profesional en Maestrías, Diplomados o Cursos en la especialidad de Ingeniería Vial o Transportes, lo que se sustentara con copia del diploma, certificado o constancia de culminación de estudios.

Maestría (estudios culminados) 06 puntosDiplomado mayor a 200 horas lectivas 03 puntosCursos de Capacitación menor a 200 horas 01 punto

D. CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS 15 PUNTOSCriterio:Se evaluará el nivel de cumplimiento del postor, respecto de las obras en general o similares presentadas para acreditar la experiencia del postor, en función al número de constancias de prestación presentadas.

Acreditación:Mediante la presentación de copia simple de un máximo de diez (10) constancias de prestación o cualquier otro documento que, independientemente de su denominación, indique, como mínimo, lo siguiente:

1. La identificación del contrato, indicando como mínimo su objeto y liquidación.

Se debe utilizar la siguiente fórmula de evaluación:

PCP= PF x CBC NC

Dónde:

PCP = Puntaje a otorgarse al postor.PF = Puntaje máximo al postor.NC = Número de contrataciones presentadas para acreditar la experiencia del postor.CBC = Número de constancias

119




2. El monto correspondiente; esto es, el importe total al que asciende el contrato, comprendiendo las variaciones por adicionales, reducciones, reajustes, etc., que se hubieran aplicado durante la ejecución contractual.

3. Las penalidades en que hubiera incurrido el contratista durante la ejecución de dicho contrato.

de prestación válidas.

E. CALIDAD TECNICA Y SOLUCIONES DE DISEÑO (TOTAL 10 PUNTOS)

E.1 ) CALIDAD TECNICA-MEJORAS: CERTIFICACIONES

En caso que el postor se presente en consorcio, para obtener el puntaje respectivo, todos sus integrantes deben acreditar que cuentan con las certificaciones vigentes con el alcance requerido, salvo que, de acuerdo con la promesa formal de consorcio, la ejecución directa de la prestación no forme parte de sus obligaciones.

Certificaciones para la empresa contratista ejecutor de obra: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007.

Se acreditará con certificados, de ser emitidos en lengua extranjera, este documento deberá ser traducido por traductor público juramentado. El alcance de las certificaciones requeridas para el contratista, es que los sistemas de gestión de la calidad y ambiental, cumpla en el ámbito de construcción y conservación de infraestructura vial.

Tres certificados ……………………………………………………………….. 10 puntos Dos certificados ……………………………………………………………... 05 punto Un certificado …………………………………………….……………… 02 punto Ningún Certificado …………………………………………….…………, 00 puntos

PUNTAJE TOTAL 100 puntos24

1. Los profesionales deberán presentar copia simple de su título profesional.

2. La colegiatura y habilitación de los profesionales se requerirá para el inicio de su participación efectiva en la ejecución del contrato, tanto para aquellos titulados en el Perú o en el extranjero. No obstante, debe tenerse en cuenta que en el formato correspondiente debe precisarse el número de colegiatura y su fecha de inscripción, tanto para los profesionales nacionales como extranjeros, salvo que en el país correspondiente no resulte exigible la colegiatura. Cabe señalar que dicha información resulta relevante para determinar si la experiencia de los profesionales adquirida en el extranjero se ajustó a las exigencias de la legislación de cada país. Bastará que en el Formato N° 2 se precise el número de la colegiatura del profesional con estudios en el extranjero de existir.

3. La experiencia del personal propuesto se acreditará mediante la presentación de (i) contratos con su respectiva conformidad, (ii) constancias, (iii) certificados o (iv) cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia del profesional propuesto.

4. El certificado de trabajo puede encontrarse (i) suscrito por el representante legal del consorcio o (ii) por el representante legal de una de las empresas que formaron parte del consorcio, siempre que que dicho profesional haya pertenecido al plantel técnico de dicha empresa.

5. Será válida la presentación de un solo certificado o constancia tanto para la acreditación del Requerimiento Técnico Mínimo como para el Factor de Evaluación; siempre y cuando se especifique expresamente en el Anexo N° 11, cuál de las experiencias se ha considerado para

24 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación.

119



acreditar los Requerimientos Técnicos Mínimos y cual para acreditar los Factores de Evaluación.

6. El exceso de la experiencia en tiempo de un profesional por haber laborado en una obra, cuyo certificado sirve para acreditar la experiencia en los Requerimientos Técnicos Mínimos (una vez cumplido los años exigidos), servirá para poder acreditar la experiencia en los factores de evaluación, siempre y cuando con la misma obra se cumpla ambas exigencias. (Por Ejemplo: Ingeniero Residente por 05 años en una sola obra, sirve para cumplir los RTM; y su exceso, para acreditar los factores de evaluación – un solo certificado).

7. Las certificaciones están consideradas dentro de los factores de evaluación de presentación facultativa. En estricto sentido, su presentación constituye un aporte del contratista a la obra. No es imprescindible pero sí deseable, de ser necesario se habría incluido como requerimiento mínimo. El postor está en libertad de ofertarla o no.

119



CAPÍTULO VPROFORMA DEL CONTRATO

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en [……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTESCon fecha [………………..], el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la LICITACIÓN PÚBLICA Nº[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN]para la contratación dela ejecución de la obra[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [CONSIGNAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO La finalidad del Contrato es mejorar las condiciones y asegurar la transitabilidad permanente de la Red Vial objeto de la obra, de acuerdo a estándares, resultados o niveles de servicio definidos en los Términos de Referencia, que permitan el tráfico continuo y seguro de vehículos de pasajeros y carga; para lo cual se han establecido un conjunto de actividades operativas, de gestión y de apoyo al control de uso de la infraestructura, que deben permitir garantizar un adecuado nivel de servicio, orientado a implementar un sistema de gestión de carreteras más eficiente.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUALEl monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], [CONSIGNAR SI O NO] incluye IGV.25

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato:

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO 26 LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],en periodos de valorización [CONSIGNARMENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme a lo previsto en la sección específica de las Bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

25 Consignar que NO incluye IGV en caso el postor ganador de la Buena Pro haya presentado la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 8) en su propuesta técnica.

26 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

119



El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de 1800 días calendario, el que comprende la elaboración del expediente técnico en el plazo de 180 días calendario.

Expediente Técnico 180 D.CEjecución de Obra (inc. Conservación Vial por Niveles de Servicio).

Durante todo el plazo contractual (1800 D.C.)

Plazo Total 1800 D.C.

Actividad PlazosExpediente TécnicoEjecución de Obra y Conservación Vial por Niveles de Servicio

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATOEl presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora27y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍASEL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato28: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE]. Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que deberá mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓNLA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarlas, conforme a lo dispuesto por el artículo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

IMPORTANTE:

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelanto directo, deberá consignar la siguiente cláusula:

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO29

“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE]adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 20% DEL

27 La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y económica del postor ganador de la Buena Pro.

28 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento, con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

29 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva garantía, precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. Asimismo, deberá consignar la oportunidad y plazo en el cual se entregarán dichos adelantos, conforme a lo previsto por los artículos 186 y 187 del Reglamento.

1800 D.C.

180 D.C.

119



MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL]30 del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO]dentro de los ocho (8) días calendario siguientes [CONSIGNAR, SEGÚN CORRESPONDA, A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO O AL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA]31, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos32 mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]33. La entrega del o los adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].34

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

En el supuesto que no se entregue [CONSIGNAR EL O LOS ADELANTOS] en la oportunidad prevista, EL CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento.”

Si LAENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula:

CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS35

“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 40%] del monto del [CONSIGNAR, SEGÚN CORRESPONDA, DEL CONTRATO ORIGINAL O DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA]36.

30 En el caso de obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la elaboración del expediente técnico, el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación. Asimismo, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la ejecución de la obra, el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación.

31 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico, deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato. En el caso de obras que se ejecuten bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, para el adelanto directo que corresponda a la elaboración del expediente técnico deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato; en cambio, para el adelanto directo que corresponda a la ejecución de la obra deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente del inicio de la ejecución de la obra.

32 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución de la obra sea menor a tres (3) meses, la garantía podrá ser emitida con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

33 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico, deberá indicarse el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación. En el caso de obras que se ejecuten bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, para el adelanto directo que corresponda a la elaboración del expediente técnico y/o a la ejecución de la obra deberá indicarse que el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación. En este último (adelanto directo para la ejecución de la obra), el plazo y oportunidad que se contemplen deben ser posteriores al inicio de la ejecución de la obra.

34 Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista.

35 En caso de obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, este adelanto solo cabe para la prestación consistente en la ejecución de la obra.

36 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico, deberá consignarse que el monto del adelanto para materiales o insumos se calcula en función del monto del contrato original. En el caso de obras que se ejecuten bajo las modalidades de concurso oferta o

119



La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA deberá solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos37 mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA solo procederá una vez iniciada la ejecución de la obra.No procederá la entrega de los adelantos cuando las solicitudes sean realizadas con posterioridad a la fecha prevista para cada adquisición en el calendario de adquisición de materiales o insumos.

En el supuesto que no se entreguen los adelantos en la oportunidad prevista, EL CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la prestación por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.”

CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRALa conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

CLÁUSULA DUODÉCIMA : DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA : RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervanel derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: PENALIDADESSi EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o del monto del ítem vigente que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 x MontoF x Plazo en días

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o;F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento.

llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, deberá consignarse que el monto del adelanto para materiales o insumos se calcula en función del monto original de la prestación consistente en la ejecución de la obra.

37 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y mantenerse vigente hasta la utilización de los materiales o insumos a satisfacción de la Entidad, pudiendo reducirse de manera proporcional de acuerdo con el desarrollo respectivo.

119



Esta penalidad será deducida en la liquidación final, o si fuese necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.

IMPORTANTE:

De preverse en los Requerimientos Técnicos Mínimos penalidades distintas a la penalidad por mora, se deberá consignar en esta cláusula el listado detallado de las situaciones, condiciones, etc., que serán objeto de penalidad; los montos o porcentajes que se aplicarán por cada tipo de incumplimiento; y la forma o procedimiento mediante el que se verificará suocurrencia.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATOCualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40, inciso c), y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 167 y 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 169 y 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ellono obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan. Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATOSólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 38

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 184, 199, 201, 209, 210 y 212 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado o, en su defecto, en el artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICACualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

38 De conformidad con los artículos 216 y 217 del Reglamento, podrá adicionarse la información que resulte necesaria para resolver las controversias que se susciten durante la ejecución contractual. Por ejemplo, para la suscripción del contrato y, según el acuerdo de las partes podrá establecerse que el arbitraje será institucional o ante el Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE (SNA-OSCE), debiendo indicarse el nombre del centro de arbitraje pactado y si se opta por un arbitraje ad-hoc, deberá indicarse si la controversia se someterá ante un tribunal arbitral o ante un árbitro único.

119



Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: []DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

119



FORMATOS Y ANEXOS

119



FORMATO N° 139

MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN

SeñoresCOMITÉ ESPECIAL LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]Presente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL, PERSONA JURÍDICA Y/O CONSORCIO)], identificado con DNI [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA NATURAL] y Nº RUC Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], debidamente representado por su [CONSIGNAR SI SE TRATA DE REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA O DEL REPRESENTANTE COMÚN EN CASO DE CONSORCIOS, ASÍ COMO SU NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI Nº […………], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relación con la LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO], a fin de acreditar a nuestro apoderado: [CONSIGNAR NOMBRE DEL APODERADO] identificado con DNI Nº [………], quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.40

…..………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

39 El presente formato será utilizado cuando la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante común del consorcio no concurra personalmente al proceso de selección.

40 Incluir dicho párrafo sólo en el caso de personas jurídicas.

119



FORMATO 2

RESUMEN DE INFORMACION PARA LA CALIFICACIÓN PREVIA

1. Capacidad Económica.

Línea de Crédito Vigente:

Banco ………………..........……….. S/. ………………Banco ……………..........………….. S/ ……………….Banco …………..........…………….. S/. ………………

Total ………………………………… S/. ……………...

2. Experiencia en la Actividad: Experiencia en Obras Generales.

Obra 1(Descripción, fecha de concluida y cliente)…………………..S/................Obra 2 (Descripción, fecha de concluida y cliente)………………….S/................Obra 3(Descripción, fecha de concluida y cliente)…………………..S/................Obra 4(Descripción, fecha de concluida y cliente)…………………..S/................Obra 5(Descripción, fecha de concluida y cliente)…………………..S/................

3. Experiencia en la ejecución de prestaciones similares: Experiencia en Obras Similares.

Obra 1(Descripción, fecha de concluida y cliente)…………………. Km:Obra 2 (Descripción, fecha de concluida y cliente)…………………. Km:..Obra n (Descripción, fecha de concluida y cliente)………………….. Km:

4. Capacidad Técnica:

a) Profesionales Claves para la Obra

Cargo Perfil Requerido

Nombre Requisito Cumple / No

cumple

Ingeniero Residente de

Obra (Participación

100% del tiempo del

mejoramiento)

Ingeniero Civil

01 Curso o Capacitación que totalice como mínimo 25 horas en Ms. Project o Primavera Project Planner, con una antigüedad no mayor de cinco (5) años desde la fecha de presentación de las propuestas.


Jefe de Oficina de Ingeniería (Participación

100% del tiempo del

mejoramiento)

Ingeniero Civil

01 Curso o capacitación que totalice como mínimo 25 horas en Gestión de Contratos con la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento con una antigüedad no mayor de cinco (5) años desde la fecha de presentación de las

119



propuestas.

Especialista en Suelos y

Pavimentos (Participación

100% del tiempo del

mejoramiento)

Ingeniero Civil


01 Curso o capacitación que totalice como mínimo 15 horas en Diseño de Pavimentos Rígidos y Flexibles, con una antigüedad no mayor de cinco (5) años desde la fecha de presentación de las propuestas.


(Participación 30% del tiempo

del mejoramiento)

Ingeniero

01 Curso o capacitación que totalice como mínimo 25 horas en Minimización del Impacto Negativo en Construcción de Obras Viales y Carreteras, con una antigüedad no mayor de cinco (5) años desde la fecha de presentación de las propuestas.

Maestría en Gestión Ambiental o Maestría en Desarrollo Ambiental o MBA con mención en medio ambiente. (Estudios Concluidos).


(Participación 100% del tiempo

del mejoramiento)

Ingeniero Civil

Diplomado o Maestría en Gerencia de la construcción y/o proyectos (Estudios Concluidos).


b) Profesionales Claves para la Conservación Vial por Niveles de Servicio


Cumple / No

cumple

Gerente Vial (Participación

50%)

Ingeniero Civil



Residente de Conservación (Participación

Ingeniero Civil

01 Curso o capacitación que totalice como mínimo 25 horas en Gestión de Contratos con la Ley de Contrataciones

119



100%)

del Estado y su Reglamento con una antigüedad no mayor de cinco (5) años desde la fecha de presentación de las propuestas.



Ingeniero Civil

Maestría en Geotecnia o Maestría en Ciencias con mención en geotecnia o Maestría en Ingeniería Civil con mención en geotecnia y transportes. (Estudios Concluidos).


Especialista en Seguridad

y Medio Ambiente


Ingeniero

Diplomado (mínimo 120 horas) o Maestría en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Especialización o capacitación en Trinorma ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 (mínimo 150 horas).

Administrador (Participación

50%)

Ingeniero o Administrad

or


5. Profesionales de la Organización:

* Las firmas podrán ser presentadas en hojas separadas adjuntas al presente formato.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……………………….………………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal, según corresponda

Nombre del Profesional Profesión Firma*

119



FORMATO Nº 03REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO DEL POSTOR

1. Experiencia en Obras similares:

CONTRATISTA

Descripción de la

ObraCliente

Fecha

Monto Total S/. Consorcio % Part

IPC (*) Monto actualizado a mes del Valor Referencial

Inicio Término

A la fecha de Término de

la obra

A mes del Valor

Referencial

2. Experiencia en Conservación Vial por Niveles de Servicio:

CONTRATISTA

Descripción del

ServicioCliente

FechaMonto Total

S/.Consorcio % Part

IPC (*) Monto actualizado a

mes del Valor

Referencial

Inicio Término /Cierre

A la fecha de Término del

Servicio

A mes del Valor

Referencial

(*).-Índice de Precios al Consumidor promedios del mes de término de obra (Adjuntar copias simples de los IPC del INEI). Asimismo, se debe adjuntar el cálculo de los valores actualizados - Los montos deberán ser actualizados desde la fecha de término real o cierre del servicio hasta la fecha del valor referencial, para lo cual

usarán el Índice de Precios al Consumidor (IPC hasta 3 decimales). En el caso de moneda extranjera se hará la conversión a moneda nacional, considerando el tipo de cambio venta promedio del mes de término de la obra y luego se actualizará a la fecha solicitada.

……………………….………………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal, según corresponda

119



FORMATO N° 4

DECLARACIÓN JURADA DE EQUIPO MINIMO

SeñoresCOMITÉ ESPECIALLICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]Presente.-

De nuestra consideración,

El que suscribe,........................................, identificado con DNI Nº............................., Representante Legal de..............................., con RUC. Nº............................, declaro que mi representada se compromete a disponer del Equipo, cuya relación se adjunta en el cuadro precedente, para la ejecución de la obra objeto de la presente licitación.

NºDESCRIPCION Y

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL EQUIPO

CANTIDAD

Nota: La antigüedad de los equipos no deberá superar los 5 años. No serán consideradas las propuestas que presenten maquinarias y equipos que no tengan la información de la descripción y características requeridas por la Entidad.

Para el proceso de selección bastará con la presentación de una declaración jurada indicando la relación de equipos propuestos, sin perjuicio de la presentación de la documentación sustentatoria a la suscripción del contrato o la verificación de la misma antes de la suscripción del contrato.


……...........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

119



ANEXO Nº 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR


Estimados Señores:

El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA],DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre o Razón Social :Domicilio Legal :RUC : Teléfono : Fax :


……...........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

119



ANEXO Nº 2

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS


De nuestra consideración:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases y demás documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones existentes, el postor ofrece LA EJECUCIÓN DE LA OBRA [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente Técnico, las demás condiciones que se indican en el Capítulo III de la sección específica de las Bases y los documentos del proceso.


…….………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o


IMPORTANTE:

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de otros documentos para acreditar el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos, conforme a lo señalado en el contenido del sobre técnico.

119



ANEXO Nº 3

DECLARACIÓN JURADA(ART. 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)


De nuestra consideración:

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.- Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.

3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del presente proceso de selección.

4.- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

5.- Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.


………………………….………………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

IMPORTANTE:


119



ANEXO Nº 4

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)



Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta a la LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO], responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio bajo las condiciones aquí establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada consorciado), de conformidad con lo establecido por el artículo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Designamos al Sr. [..................................................], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................].

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]: % de Obligaciones [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [ % ] [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]: % de Obligaciones [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [ % ] [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ]

TOTAL: 100%


..…………………………………. …………………………………..Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

119



ANEXO Nº 5

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA



Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del proceso de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de 1800 días calendario, el que comprende la elaboración del expediente técnico en el plazo de 180 días calendario, así como la ejecución de la obra en sí misma y la conservación vial por niveles del servicio durante todo el plazo contractual.


……..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o


125



ANEXO Nº 6

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS EN GENERALSeñoresCOMITÉ ESPECIALLICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL

CONTRATIS

TA

Descripción de la Obra

Cliente

Fecha

Monto Total

S/.

Consorcio % Part

IPC

(*) Monto actualizado a mes del Valor Referenci

al

% de part.

Según promesa

de consorcio

Monto acreditad

o (S/.)

Nº de

FolioInicio

Término

A la fecha de

Término de la obra

A mes del Valor

Referencial

(*).- IPC : Índice de Precios al Consumidor promedios del mes (Adjuntar copias publicadas en el Diario El Peruano), se aceptaran las copias simples de los IPC de la Pagina Web del INEI. Asimismo, se debe adjuntar el cálculo de los valores actualizados

Los montos deberán ser actualizados desde la fecha de término real de la obra hasta la fecha del valor referencial, para lo cual usarán el Índice de Precios al Consumidor (IPC hasta 3 decimales).

………..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o


125



ANEXO Nº 7

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES

SeñoresCOMITÉ ESPECIALLICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

Presente.-Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

CONTRATIS

TA

Descripción de la Obra

Cliente

FechaMonto Total

S/.

Consorcio % Part

IPC

(*)Monto

actualizado a mes del Valor Referenci

al

% de part.

Según promesa

de consorcio

Monto acreditad

o (S/.)

Nº de

FolioInicio

Término

A la fecha de Término de la obra

A mes del Valor

Referencial

(*).- IPC : Índice de Precios al Consumidor promedios del mes (Adjuntar copias publicadas en el Diario El Peruano), se aceptaran las copias simples de los IPC de la Pagina Web del INEI. Asimismo, se debe adjuntar el cálculo de los valores actualizados

Los montos deberán ser actualizados desde la fecha de término real de la obra hasta la fecha del valor referencial, para lo cual usarán el Índice de Precios al Consumidor (IPC hasta 3 decimales).


………..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o


125



ANEXO Nº 8

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA EXONERACIÓN DEL IGV



Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa41 se encuentra ubicado en la Amazonía y coincide con el lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso de personas jurídicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la Amazonía; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía.


………………………….………………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

IMPORTANTE:


41 En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto a la Renta.”

125



ANEXO Nº 9

CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA(MODELO)

SeñoresCOMITÉ ESPECIALLICITACIÓN PÚBLICA Nº[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]Presente.-


Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del presente proceso de selección, mi propuesta económica es la siguiente:

CONCEPTO COSTO TOTAL [CONSIGNAR MONEDA]

TOTAL

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar, excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.


……………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o


125



ANEXO Nº 10

DECLARACIÓN JURADA DEL PERSONAL PROPUESTO



Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que la información del personal propuesto para el estudio y la ejecución de la obra es el siguiente:

NOMBREDOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD U OTRO

ANÁLOGOCARGO Y/O

ESPECIALIDAD


……..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o


125



ANEXO Nº 11

(Para el Cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos de los Profesionales Propuestos y Factores de evaluación)

SeñoresCOMITÉ ESPECIAL LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

Presente.-

(CONSIGNAR EL CARGO DEL PROFESIONAL PROPUESTO)

NOMBRE TÍTULO PROFESIONAL

FECHA DE GRADO

FECHA DE COLEGIATURA

Nº COLEGIATURA

DNI o DOCUMENTO

ANALOGO

EXPERIENCIA A ACREDITAR

NºNOMBRE DEL PROYECTO

RAZON SOCIAL DEL

CONTRATANTE

CARGO DESEMPEÑA

DO

PERIODO DE DURACION

INICIO TERMINO DURACIÓN

TOTAL

Notas:i. El contenido del presente formulario no podrá ser modificado o alterado y deberá ser diligenciado en su

totalidad.ii. Toda la información y demás incluida en el presente formulario es de la responsabilidad del proponente y se le

deberá anexar los documentos sustentatorios, caso contrario se considerará incompleta.iii. En las constancias o certificados debe indicar claramente el nombre de la obra, la entidad contratante, la

empresa ejecutora de la obra, nombre del profesional propuesto, la fecha de inicio y fecha de término; de no indicar algunos de los datos antes solicitados, no se considerará la constancia o certificado presentado.


Firma, Nombres y Apellidos del postor Firma, del Personal Propuesto/ Razón Social de la Emp.

125



ANEXO Nº 12

CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS SIN HABER INCURRIDO EN PENALIDAD

SeñoresCOMITÉ ESPECIAL LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]Presente.-

Estimados señores:

Por la presente, ponemos a su consideración la relación de Obras ejecutadas sin haber incurrido en penalidad:

N°NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTO

SUSTENTATORIOPÁGINA N°

(del / al)

NUMERO TOTAL DE LAS OBRAS

NOTA:

Los Certificados o Constancias deben referirse a las obras que se presentaron para acreditar la experiencia del postor en obras en general y obras similares.


……..........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal o común, según corresponda

125



FICHA DE REGISTRO DE PARTICIPANTES

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 010-2014-GRA/CE.

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA:

"CONTRATO DE GESTIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CIRCUITO VIAL II – REGIÓN

AMAZONAS "RAZÓN SOCIAL: .......................................................................................................(Sólo Persona Jurídica)

REP. LEGAL: …...........................................................................................................(Sólo Persona Jurídica)

NOMBRES Y APELLIDOS: ………………………………………………………..……(Sólo Persona Natural)

DIRECCIÓN: …..........................................................................................................

REGIÓN: …….............................................................................................................

PROVINCIA:..............................................................................................................

DISTRITO: ….............................................................................................................

TELÉFONO - FAX: …..................................................................................................

125



CORREO ELECTRÓNICO: .........................................................................................

RUC: ……..................................................................................................................

FECHA Y HORA(Para ser llenado por la entidad)

...………………………………………FIRMA

DEL PARTICIPANTE O REPRESENTA LEGAL

Documents

zonasegura.seace.gob.pezonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2014/000032/... · Web viewBASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS