· Web viewModulárne DWDM trunk rozhranie pre 10G transpondér osadený v DWDM uzle, fixná vlnová dĺžka, -400 až 800 ps/nm pri 23dB OSNR, LC konektor ... Modulárne DWDM trunk

Verejný obstarávateľ: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

VEREJNÁ SÚŤAŽNADLIMITNÁ ZÁKAZKA

(dodanie tovaru a poskytnutie služby)podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v

znení neskorších predpisov

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

na výber dodávateľa:

Komunikačná infraštruktúra služieb telematiky ŽSR

(časti súťažných podkladov pre uchádzačov)

Verejná súťaž: „Komunikačná infraštruktúra služieb telematiky ŽSR“

Príloha kapitoly C - Ocenený súpis položiek

P.č. NázovPočet

ks

Jednotková cena bez DPH

v EURCena celkom bez

DPH v EURPrepínač

1. Prepínač - typ 1 642. Prepínač - typ 2 1833. Prepínač - typ 3 1694. Prepínač - typ 4 1125. Prepínač - typ 5 296. Prepínač - typ 6 57. Modem 130

Rozširujúce komponenty Prepínač8. Sieťový modul 8 port 10 G 4

9.

Náhradný napájací zdroj 750W AC, prúdenie vzduchu spredu dozadu pre prepínač - typ5 6

10.

Náhradný napájací zdroj 750W DC, prúdenie vzduchu spredu dozadu pre prepínač - typ5 2

11.Rožirujúci modul pre vytvorenie stohu pre prepínače - typ 3, typ 4 43

12.Prepojovací kábel pre vytvorenie stohu 1m pre prepínače - typ3, typ 4 8


14.Náhradný napájací zdroj 640W DC pre prepínač - typ3 157Smerovač

15. Smerovač - typ 1 216. Smerovač - typ 2 1117. Smerovač - typ 3 318. Smerovač - typ 4 3619. Smerovač - typ 5 5120. Smerovač - typ 6 8121. Smerovač - typ 7 122. Smerovač - typ 8 14523. Smerovač - typ 9 4624. Smerovač - typ 10 30

Rozširujúce komponenty Smerovač

25.2-port 100GE Packet Transport Optimized LC 1



27.Náhradný napájací zdroj 750W AC pre smerovač - typ 2 4

28.Náhradný napájací zdroj AC pre smerovač - typ 3 6


30.Riadiaci modul s priepustnosťou rozhraní 128 Gbps pre smerovač - typ 4 3

31.Rozširujúca licencia pre aktiváciu Metro Aggregation Services pre smerovač - typ 4 3

32.2-portový 10GE SFP+/XFP interface modul pre smerovač - typ 4 69

33.8-portový SFP GE and 1 port 10GE combo interface modul pre smerovač - typ 4 2

34.8-portový RJ48C T1/E1 interface modul pre smerovač - typ 4 34

35.

Rozširujúca licencia pre aktiváciu 4 metalických a 4 SFP portov pre smerovač - typ 5, typ 6 22

36.Rozširujúca licencia pre aktiváciu 2 x 10G SFP portov pre smerovač - typ 5, typ 6 122

37.Náhradný DC napájací modul 2KW pre Smerovač typ -1 4

38.Náhradný napájací zdroj 3000W AC Power Supply pre smerovač - typ 1 4

39.

2-slotová line karta pre smerovač - typ 1 s rozšírenou quality of service (QoS) funkcionalitou 2

40.

Rozšírená IP licencia aktivujúca plnú škálu VRF inštancií pre 2-slotovú line kartu - typ 1 2

41.20-portový 1GE modulárny port adaptér pre smerovač - typ 1 2


43.Blok (modul) ventilátorov pre smerovač -typ 1 4


45.Náhradný napájací zdroj 750W DC Power Supply - typ 2 2

46.4-portový 10GE modulárny port adapter pre smerovač - typ 2 3

47.Broadband licencia pre 500 relácií pre smerovač typ 3 1


48.Náhradný napájací zdroj 550W DC Power Supply -typ 4 2

49.Blok (modul) ventilátorov s filtrom proti prachu 4

50.Filter proti prachu pre blok (modul) ventilátorov 4

51.16-portový T1/E1 interface module pre smerovač - typ 4 5

52.Kábel pre 16-portový T1/E1 interface modul o dĺžke 3,5m 5

53.Sieťový patch panel s 32x Rj-48 portami pre T1/E1 3

54.Rozširujúca Metro IP licencia pre smerovač typ 5, typ 6 22Rozširujúce rozhrania Prepínač, Smerovač

55.100GBASE-SR10 CFP transceiver, 100m OM3 MMF 4

56. 10GBASE-SR SFP Modul 22157. 10GBASE-LR SFP Modul 364

58.

10GBASE-BX SMF obojsmerný SFP+ modul 1260-nm to 1280-nm TX/1320-nm to 1340-nm RX wavelength, single LC/PC connector pre prepínače - typ 4 24

59.

10GBASE-BX SMF obojsmerný SFP+ modul 1260-nm to 1320-nm to 1340-nm TX/1260-nm to 1280-nm RX wavelength, single LC/PC connector pre prepínače - typ 4 24

60. 10GBASE-ER SFP Modul 112

61.10GBASE-CU SFP+ Twinax kábel 1m, pasívny 30



64.10GBASE-CU SFP+ Twinax kábel 7m, aktívny 30

65. SFP-10G-LRM 8066. SFP+ BiDirectional for 40 km upstream 20

67. SFP+ BiDirectional for 40 km downstream 2068. 10GBASE-SR XFP Module 31

69.

XFP transceiver modul pre 10GBASE-LR Ethernet a OC-192/STM-64 (SR-1) Packet-over-SONET/SDH (POS) aplikácia, SMF, duálny LC connector 8


70.

1000BASE-BX10 SFP modul, SMF, 1490-nm TX/1310-nm RX wavelength, LC/PC connector 6

71.


72.1000BASE-LX/LH SFP transceiver modul MMF/SMF 1310nm DOM 44

73.1000BASE-SX SFP transceiver modul MMF 850nm DOM 34

74. 1000BASE-T SFP modul 146

75. 1000BASE-ZX Gigabit Ethernet SFP (DOM) 10DWDM zariadenie

76. DWDM Zariadenia 1 277. DWDM Zariadenia 2 178. DWDM Zariadenia 3 11

DWDM rozhrania

79.

100G OTU4 single-wavelength Transpondér/Muxpondér pre rozhrania 1x100GE / 2x40GE, laditeľný 4

80.

Modulárne DWDM trunk rozhranie pre 10G transpondér osadený v DWDM uzle, fixná vlnová dĺžka, -400 až 800 ps/nm pri 23dB OSNR, LC konektor 48

81.

Modulárne DWDM trunk rozhranie pre 10G transpondér osadený v DWDM uzle, laditeľné, -500 až 1600 ps/nm pri 23dB OSNR, LC konektor 6

82.


83.

Modulárne klientské rozhranie 10Gbase-SR pre 10G transpondér osadený v DWDM uzle, LC konektor 67

84.

Modulárne klientské rozhranie 10Gbase-LR pre 10G transpondér osadený v DWDM uzle, LC konektor 9

85.

Modulárne klientské rozhranie pre 100G OTU4 single-wavelength Transpondér/Muxpondér, 100Gbase-SR10 vrátane MPO kábla 10m 4DWDM konektory

86. Útlmový článok 10dB, LC konektor 1587. Útlmový článok 12dB, LC konektor 1

88.Kompenzátor chromatickej disperzie 1150 ps/nm, LC konektor 4










97.

Transpondér/Muxpondér pre rozhrania STM1 / STM4 / SMT16 / FE / GE / FC 1G / FC 2G / FC 4G / FC 8G, trunk rozhranie OTU2 1

98.

Modulárne DWDM trunk rozhranie pre Transpondér/Muxpondér STM1 / STM4 / SMT16 / FE / GE / FC 1G / FC 2G / FC 4G / FC 8G, fixná vlnová dĺžka, -500 až 1300 ps/nm pri 23dB OSNR, LC konektor 1

99.

Modulárne klientské rozhranie pre Transpondér/Muxpondér STM1 / STM4 / SMT16 / FE / GE / FC 1G / FC 2G / FC 4G / FC 8G, STM16 I-16 SR-1 SM 1310nm, LC konektor 1

100.Rozšírenie kapacity DWDM siete na 20 vlnových dĺžok 42Káble

101.Optical patchcord E2000/APC - SC/UPC , SM, duplex , 5 m 10

102.Optical patchcord E2000/APC - LC/UPC , SM, duplex , 5 m 17








109.Optical patchcord LC/UPC - LC/UPC , MM OM3, duplex , 3 m 76




113.Optical patchcord E2000/APC - FC/PC , SM, duplex , 2 m 40

114.Optical patchcord E2000/APC - E2000/APC , SM, duplex , 1 m 90



117.Optical patchcord LC/UPC - SC/UPC , MM OM3, duplex , 5 m 55


119.Optical patchcord FC/UPC - FC/UPC , SM, duplex , 1 m 60


121.Optical patchcord LC/UPC - FC/UPC , SM, duplex , 5 m 14





126.Optical patchcord LC/UPC - LC/UPC , SM, duplex , 10 m 1

127.Optical patchcord LC/UPC - SC/UPC , SM, duplex , 10 m 10


129. Optical attenuator LC 5dB 1

130.Optical patchcord LC/UPC-ST/UPC , MM OM3, duplex , 1 m 1





134. FTP metalic patch cable RJ45-RJ45, 1m 100135. FTP metalic patch cable RJ45-RJ45, 2m 543136. FTP metalic patch cable RJ45-RJ45, 3m 142137. FTP metalic patch cable RJ45-RJ45, 5m 24138. FTP metalic patch cable RJ45-RJ45, 7m 23139. FTP metalic patch cable RJ45-RJ45, 10m 20

140.Optical patchcord E2000/APC - LC/UPC , SM, duplex , 5 m 80Rozšírenie existujúceho SW - management Sieťového prostredia

141.

Rozšírenie centrálneho manažment nástroja na zariadenia pre rozkladanie záťaže - základná licencia pre 1000 zariadení 5

142.


143.

Rozšírenie centrálneho manažment nástroja na zariadenia pre rozkladanie záťaže - rozšírená licencia pre 1000 zariadení 2

144.


145.

Rozšírenie centrálneho manažment nástroja na LAN a WLAN sieť - základná licencia pre 1000 manažovaných zariadení 2

146.

Rozšírenie centrálneho manažment nástroja na LAN a WLAN sieť - základná licencia pre 100 Netflow portov 8

147.


148.

Rozšírenie centrálneho manažment nástroja na LAN a SAN zariadenia dátového centra - licencia pre zariadenie Nexus 6001 4

149.

Rozšírenie centrálneho manažment nástroja pre DWDM + MPLS - licencia pre zariadenie Cisco ASR9010 7


150.


151.


152.


153.


154.

Rozšírenie centrálneho manažment nástroja pre DWDM + MPLS - licencia pre zariadenie Cisco ISR800 195

155.

Rozšírenie centrálneho manažment nástroja pre DWDM + MPLS - licencia pre zariadenie Cisco ME3600X 3

156.

Rozšírenie centrálneho manažment nástroja pre DWDM + MPLS - licencia pre zariadenie Cisco NCS2006 43

157.Centrálny manažment nástroja– platforma EPN 1

Rozšírenie existujúceho SW prostredia,

158.Operations Bridge Premium Edition - 50 Node Pack 12

159.Add-on Topology Based Event Correlation - 50 Node Pack 12

160.Add-on Operations Bridge System Collector - 50 Node Pack 6

161.Operations Bridge Management Pack 25 OS Instance Pack 2

162.Network Node Manager i Premium Edition - 50 devices pack 70

163.Business Process Monitoring (BPM) - Transaction / BPM Single Location 100

164.

SM Enterprise Suite with Connect-It Connectors and Knowledge Management - Concurrent 10

165.SM Knowledge Management User - Concurrent 23

166.SM Knowledge Management User - Named 21

167.

VMware vSphere 6 with Operations Management Enterprise Plus for 1 processor + 3y Basic 24

168.Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters, Standard 24


169.Red Hat Enterprise Linux for SAP Application Virtual Datacenters, Premium 24

170.VMware Site Recovery Manager 6 Enterprise (25 VM Pack) + 3y Basic 15

171.BIG-IP Secure Web Gateway License for 4200v/4000s/3900 2VoIP komponenty

172. VoIP hlasová brána 13173. VoIP SIP Brána 29174. Analógový tel prístroj 1200175. Digitálny telefónny prístroj Typ 1 700176. Digitálny telefónny prístroj Typ 2 600177. IP telefónny prístroj Typ 1 900178. IP telefónny prístroj Typ 2 750179. IP telefónny prístroj Typ 3 50180. Rozširujúci tlačidlový modul 300181. VoIP migračný modul 112182. SW licencia pre VoIP 1 používateľ 1000

183.SW licencia pre prístup do CTZ 1 používateľ 1000

184. SW licencia pre službu CLIP 1 používateľ 500

185.

SW licencia pre nahrávanie hovorov na IP koncových telefónnych prístrojochMožnosť balíkovej licencie 20

186.

SW licencia pre nahrávanie hovorov využitím aktívneho nahrávania - základný IA balík 100

187.

SW licencia pre nahrávanie hovorov využitím aktívneho nahrávania cez IP - zasielanie hlasového toku priamo zariadením na IP logger NICE s podporou sledovania QM 100Napájacie sústavy

188. Napájacia sústava DC typ 1 22189. Napájacia sústava DC typ 2 16190. Napájacia sústava DC typ 3 4191. Napájacia sústava DC typ 4 7192. Napájacia sústava DC typ 5 2193. Napájacia sústava AC typ 1 215194. Napájacia sústava AC typ 2 120195. Napájacia sústava AC typ 3 62196. Napájacia sústava AC typ 4 3197. Napájacia sústava AC typ 5 8198. DC/AC striedač typ 1 3199. DC/AC striedač typ 2 35200. Datová skriňa 45U 50201. Datová skriňa 22U 120


202. AKU sada 48V/155Ah 5203. AKU sada 48V/105Ah 5204. DC distibučná lišta 56205. Napájacia lišta AC 182

Vizualizácia prevádzkových stavov206. Zobrazovacia jednotka 10

207.Konštrukcia pre ukotvenie obrazovky a polohovanie do Videosteny 10

208. Dekódovací procesor pre videostenu 10209. Riadiaci procesor videosteny 1210. Streamovaci procesor 8211. Riadenie s napájaním 1212. Dotykový ovládací panel s napájaním 3213. Enkodér IP pre videostrem 4214. Dekodér IP pre videostream 4

Ostatné DC komponenty215. Rack Server - Typ 1 8216. Rack Server - Typ 2 4217. Rack Server - Typ 3 12218. Diskové pole - Typ 1 2

219.Diskové pole - Typ 1 - Rozširujúca disková polica bez kontrolérov 2

220.Diskové pole - Typ 1 - Rozširujúca disková polica s kontrolérmi 2

221. Diskové pole - Typ 2 2



224.Diskové pole - Typ 3 - rozšírenie disková polica 2

225.Diskové pole - Typ 3 - rozšírenie host portov 2

226. Diskové pole - Typ 3 - rozšírenie HDD 1 2227. Diskové pole - Typ 3 - rozšírenie HDD 2 2228. Diskové pole - Typ 3 - rozšírenie SSD 1 2229. Diskové pole - Typ 3 - rozšírenie softvér 1 2230. Diskové pole - Typ 3 - rozšírenie softvér 2 2231. HW loadbalancer 2232. SAN 4233. VPN koncentrátor 1234. Internet IPS (HA riešenie) 1235. DC IPS (HA riešenie) 1236. IPS management 1237. Web Security (5000 použ., HA riešenie) 1238. Email Security (5000 použ., HA riešenie) 1239. Analýza a monitoring sieťovej prevádzky 1


240. SW pre replikáciu a zálohovanie 100241. SW pre zálohovanie 1

Služby Počet hod.

242. Konzultačné služby48 000

hod.

243. Implementačné služby48 000

hod.

244. Ostatné služby24 000

hod.


Formulár „A“

Zoznam zmlúv rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky

Názov zákazky/zmluvy Obchodné meno a adresa

odberateľa

Lehota dodania tovaru / poskytnutia služieb

Cena za dodaný tovar / poskytnuté služby v EUR bez

DPH

Meno, tel.č. a email pre overenie údajov

Meno, tel.č. a email pre overenie údajov ku každej zmluve :...........................................................................................

Dátum: ................................................. Podpis uchádzača: .................................................


Formulár „A1“

Potvrdenie o dodaní tovaru / poskytnutí služieb (zmluvy) rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky

Obchodné meno a adresa verejného obstarávateľa/ obstarávateľa/ Kupujúceho/ Objednávateľa:

Potvrdzujem, že Predávajúci ..................................... (obchodné meno a adresa) realizoval/realizujepredmetnú zmluvu v nasledujúcom rozsahu:

Typ zmluvy a dátum jej uzavretia aplatnosti:

Predmet zmluvy (názov projektu):

Dátum ukončenia zmluvy: zmluva je v realizácii �Charakter predmetu zmluvy (čo bolo predmetom plnenia) s upozornením na zmluvy týkajúcesa (nehodiace sa prečiarknúť): dodanie hardware – info-komunikačné technológie, dodanie software, poskytnutie konzultačných, implementačných a podporných služieb v oblasti info-komunikačných

technológií.

Plnenie zmluvy zrealizoval ako:�

samostatný Predávajúci�

člen skupiny�

subdodávateľZmluvná cena bez DPH: Skutočná cena bez DPH: V prípade rozdielu dôvod:

Vyššie uvedený Predávajúci zrealizovaldodávku tovaru – poskytnutie služby (nehodiace sa prečiarknúť)v nasledovnej čiastke .............................. (bez DPH).V jednotlivých rokoch:objem za celý predmet zmluvy objem za predmet zmluvy realizovaný vlastnými kapacitamiRok 2013 ........................ (bez DPH) ........................ (bez DPH)Rok 2014 ........................ (bez DPH) ........................ (bez DPH)Rok 2015 ........................ (bez DPH) ........................ (bez DPH)Rok 2016 ........................ (bez DPH) ........................ (bez DPH)

Termín dodania

Zmluvný termín: Skutočný termín:

Dôvod rozdielu termínov:

Meno, priezvisko, titul, príslušná funkcia a podpis osoby za verejného obstarávateľa/ obstarávateľa/ Kupujúceho/Objednávateľa:Telefónne číslo:......................................Odtlačok pečiatky verejného obstarávateľa/ obstarávateľa/ Kupujúceho/Objednávateľa


Tabuľka do elektronickei aukcieZoznam položiek na nacenenie

P.č. Názov


v EUR -vstupná

Jednotková cena bez

DPH v EUR-

výstupná

Počet ks

Celková cena bez

DPH v EUR

Prepínač1. Prepínač - typ 1 642. Prepínač - typ 2 1833. Prepínač - typ 3 1694. Prepínač - typ 4 1125. Prepínač - typ 5 296. Prepínač - typ 6 57. Modem 130


9.


10.



12.

Prepojovací kábel pre vytvorenie stohu 1m pre prepínače - typ3, typ 4 8

13.

Prepojovací kábel pre vytvorenie stohu 1m pre prepínače - typ3, typ 4 2








28.Náhradný napájací zdroj AC pre smerovač - typ 3 6


30.

Riadiaci modul s priepustnosťou rozhraní 128 Gbps pre smerovač - typ 4 3

31.

Rozširujúca licencia pre aktiváciu Metro Aggregation Services pre smerovač - typ 4 3


33.

8-portový SFP GE and 1 port 10GE combo interface modul pre smerovač - typ 4 2


35.


36.

Rozširujúca licencia pre aktiváciu 2 x 10G SFP portov pre smerovač - typ 5, typ 6 122


38.

Náhradný napájací zdroj 3000W AC Power Supply pre smerovač - typ 1 4

39.


40.



















58.


59.







65. SFP-10G-LRM 80

66.SFP+ BiDirectional for 40 km upstream 20

67.SFP+ BiDirectional for 40 km downstream 20

68. 10GBASE-SR XFP Module 31

69.



70.


71.





75.1000BASE-ZX Gigabit Ethernet SFP (DOM) 10DWDM zariadenie


DWDM rozhrania

79.


80.


81.


82.


83.


84.


85.


86. Útlmový článok 10dB, LC konektor 15


87. Útlmový článok 12dB, LC konektor 1










97.


98.


99.


100.Rozšírenie kapacity DWDM siete na 20 vlnových dĺžok

42

Káble































130.

Optical patchcord LC/UPC-ST/UPC , MM OM3, duplex , 1 m 1


131.


132.


133.


134.FTP metalic patch cable RJ45-RJ45, 1m 100







141.

Rozšírenie centrálneho manažment nástroja na zariadenia pre rozkladanie záťaže - základná licencia pre 1000 zariadení

5

142.


143.


144.


145.


146.


147.Rozšírenie centrálneho manažment nástroja na LAN a 1


WLAN sieť - základná licencia pre 1000 Netflow portov

148.


149.


150.


151.


152.


153.


154.


155.


156.


157.Centrálny manažment nástroja– platforma EPN 1Rozšírenie existujúceho SW prostredia







163.

Business Process Monitoring (BPM) - Transaction / BPM Single Location 100

164.



166.SM Knowledge Management User - Named

21

167.



169.

Red Hat Enterprise Linux for SAP Application Virtual Datacenters, Premium 24





184.SW licencia pre službu CLIP 1 používateľ 500

185.


186.


187. SW licencia pre nahrávanie hovorov využitím aktívneho nahrávania cez IP - zasielanie hlasového toku priamo zariadením na IP logger NICE s podporou

100


sledovania QMNapájacie sústavy

188. Napájacia sústava DC typ 1 22189. Napájacia sústava DC typ 2 16190. Napájacia sústava DC typ 3 4191. Napájacia sústava DC typ 4 7192. Napájacia sústava DC typ 5 2193. Napájacia sústava AC typ 1 215194. Napájacia sústava AC typ 2 120195. Napájacia sústava AC typ 3 62196. Napájacia sústava AC typ 4 3197. Napájacia sústava AC typ 5 8198. DC/AC striedač typ 1 3199. DC/AC striedač typ 2 35200. Datová skriňa 45U 50201. Datová skriňa 22U 120202. AKU sada 48V/155Ah 5203. AKU sada 48V/105Ah 5204. DC distibučná lišta 56205. Napájacia lišta AC 182


207.

Konštrukcia pre ukotvenie obrazovky a polohovanie do Videosteny 10

208.Dekódovací procesor pre videostenu 10

209. Riadiaci procesor videosteny 1210. Streamovaci procesor 8211. Riadenie s napájaním 1

212.Dotykový ovládací panel s napájaním 3

213. Enkodér IP pre videostrem 4214. Dekodér IP pre videostream 4










226.Diskové pole - Typ 3 - rozšírenie HDD 1 2

227.Diskové pole - Typ 3 - rozšírenie HDD 2 2

228.Diskové pole - Typ 3 - rozšírenie SSD 1 2

229.Diskové pole - Typ 3 - rozšírenie softvér 1 2

230.Diskové pole - Typ 3 - rozšírenie softvér 2 2

231. HW loadbalancer 2232. SAN 4233. VPN koncentrátor 1234. Internet IPS (HA riešenie) 1

235. DC IPS (HA riešenie) 1236. IPS management 1

237.Web Security (5000 použ., HA riešenie) 1

238.Email Security (5000 použ., HA riešenie) 1

239.Analýza a monitoring sieťovej prevádzky 1

240. SW pre replikáciu a zálohovanie 100241. SW pre zálohovanie 1

SlužbyPočet hod.

242. Konzultačné služby48 000

hod.


hod.


hod.


Príloha č. 1 súťažných podkladov IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA

Obchodné meno alebo názov uchádzačaúplné oficiálne obchodné meno alebo názov uchádzača

Názov skupiny dodávateľovvyplňte v prípade, ak je uchádzač členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzačaúplná adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača

IČO, IČ DPH,

DIČ Uchádzač alebo skupina dodávateľov sa radí medzi MSP:podľa prílohy č. I Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy)

áno nie.

Bankové spojenienázov, adresa a sídlo peňažného ústavu/banky

IBAN, BIC/SWIFT kód

Zápis uchádzača v Obchodnom registriOznačenie Obchodného registra alebo inej evidencie,

do ktorej je uchádzač zapísaný podľa právneho poriadkuštátu, ktorým sa spravuje, a číslo zápisu alebo údaj o zápise do tohto registra alebo evidencie

Štátnázov štátu, podľa právneho poriadku ktorého bol

uchádzač založený

Zoznam osôb oprávnenýchkonať v mene uchádzača

Kontaktné údaje uchádzačaPre potreby komunikácie s uchádzačom počas verejnej súťaže

Meno a priezvisko kontaktnej osobyTelefón

E-mailInternetová adresaMeno a priezvisko kontaktnej osobypre účely elektronickejaukcie

Meno a priezvisko kontaktnej osobyTelefónE-mailV ..................................... dňa .................. ..................................................

Podpis oprávnenej osoby

Právna forma:

IČO: IČ DPH: DIČ:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0651

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0651


Príloha č. 2 súťažných podkladov

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Predmet zákazky je v celom rozsahu opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Verejný obstarávateľ plne rešpektuje ustanovenie § 42 ods. 9 ZoVO, podľa ktorého sa technické požiadavky nesmú odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebok vylúčeniu určitých výrobkov, ak si to nevyžaduje predmet zákazky. Z dôvodu, že predmet zákazky bude integrovaný s už existujúcimi prostrediami konkrétne prostredie aplikačného a infraštruktúrneho monitoring za podmienky dodržania pravidiel a princípov návrhu architektúry riešenia, opísal verejný obstarávateľ určitú časť požadovaného predmetu zákazky s odvolaním sa na konkrétne výrobky, výrobcov, licencie alebo ekvivalent. Tieto časti sú označené v Opise predmetu zákazky – Príloha súťažných podkladov, nakoľko sa jedná o rozšírenie existujúceho prostredia, musia byť využité vzhľadom k nutnej kompatabilite. Nakoľko sa jedná o verejne dostupné tovary a služby, požiadavkou verejného obstarávateľa nedochádza k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých výrobkov.

Požiadavky na funkcionalitu zariadení "Prepínač 1", "Prepínač 2", "Prepínač 3 AC" , "Prepínač 4 AC" , "Prepínač 5 DC" , "Smerovač 7" , "Smerovač 8" , "Smerovač 9" , "Smerovač 10"

Každé zo zariadení musí umožniť programovateľnosť pomocou SDN kontroléra za účelom automatizácie úloh v IT prostredí.Súčasťou kontroléra musí byť min. táto množina automatizovaných úloh: inventarizácia aktívnych sieťových prvkov (vrátane IP adries, sériových čísiel, verzií

operačných systémov a konfigurácií) inventarizácia IEEE 802.3 aj 802.11 koncových zariadení (vrátane IP a MAC adries) grafické zobrazenie inventáru na topologickej mape, vrátane koncových zariadení trasovanie cesty medzi dvoma koncovými bodmi až na úroveň fyzických portov grafické zobrazenie vytrasovanej cesty na topologickej mape centrálna aplikácia QoS politík podľa RFC 4594 bez nutnosti manuálneho zásahu na aktívne

sieťové prvkyPre budúce rozšírenie o ďalšie úlohy musí SDN kontrolér umožniť obojsmernú komunikáciu pomocou aplikačných rozhraní (API) metódou REST. Dokumentácia k API musí byť súčasťou webového rozhrania kontroléra.Prístup na kontrolér je pomocou SSH a HTTPS.SDN kontrolér musí byť súčasťou ponuky.-

Prepínač 1 Switch - 8port 10/100/1000 PoE AC, fanless

Typ Fixný prístupový prepínač bez ventilátoraRozhrania 8 x 10/100/1000 RJ-45 s podporou PoE+

2 x 1 GE SFP2 x 1 GE Copper1 x konzolový sériový port1 x USB typ A port

Podporované vlastnosti


Bezpečnosť IEEE 802.1AE MACsec802.1XDHCP snoopingARP inspectionIP Source GuardPort ACLPrivátne VLAN

Sledovanie aplikáciíMožnosť generovať Flow štatistiky a posielať ich na externé zariadenie na analýzu

Kvalita služieb Min. 8 front na výstupe každého rozhraniaStrict Priority QueueTraffic ShappingFlow-based rate limiting

Layer 3 funkcionalita IPv4 Statické smerovanieRIP, OSPFPIM stubPolicy Based smerovanie

Ostatné podporované štandardy IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol

IEEE 802.1p CoS PrioritizationIEEE 802.1Q VLANIEEE 802.1sIEEE 802.1wIEEE 802.1xIEEE 802.1AB (LLDP)IEEE 802.3adIEEE 802.3af

Výkon Výkon prepínača: min. 24 Gbps a 16 mppsPočet záznamov ACL v HW: min. 500Počet VLAN sietí: min. 1000Počet VLAN IDs: min. 4000Veľkosť MTU: min. 9000 bytovJumbo rámce: min. 9018 bytovPoE+ budget min. 240 W

Manažment SSHv2SNMPv1, v2c, v3RMON I a II

Napájanie/Chladenie IEEE 802.3azMožnosť hibernácie prepínača počas nečinnosti za účelom šetrenia energieMožnosť merania a redukcie spotreby energie1 ks AC napájací zdrojPrevedenie bez ventilátora

Fyzické vlastnosti Montovateľný do 19 palcového rackuVýška max. 1 RU

Servisné služby

Prístup na servisné stránky výrobcu s možnosťou bezplatnej aktualizácie OS, firmware, minoritných a hlavných softérových updatov, ako aj telefonická a e-mailová podpora priamo u výrobcu na obdobie 36 mesiacov


Záruka

Reakčný čas kontaktného centra v režime 24x7 do 4 hodín od nahlásenia incidentu;3 roky bezplatná oprava u obstarávateľa na celú zostavu, oprava NBD+1 tj. "nasledujúci pracovný deň + 1 pracovný deň" od nahlásenia prostredníctvom ServiceDesku (7 dní v týždni)

Výrobca: (doplní uchádzač)Typové označenie (doplní uchádzač)Detailná techn. konfigurácia (doplní uchádzač)




Podporované vlastnostiBezpečnosť IEEE 802.1AE MACsec

802.1XDHCP snoopingARP inspectionIP Source GuardPort ACLPrivátne VLAN


Kvalita služieb Min. 8 front na výstupe každého rozhraniaStrict Priority QueueTraffic ShapingFlow-based rate limiting



IEEE 802.1p CoS PrioritizationIEEE 802.1Q VLANIEEE 802.1sIEEE 802.1wIEEE 802.1xIEEE 802.1AB (LLDP)IEEE 802.3ad


IEEE 802.3afVýkon Výkon prepínača: min. 32 Gbps a 22 mpps

Počet záznamov ACL v HW: min. 500Počet VLAN sietí: min. 1000Počet VLAN IDs: min. 4000Veľkosť MTU: min. 9000 bytovJumbo rámce: min. 9018 bytovPoE budget min. 240 W




Servisné služby


Záruka



Prepínač 3 AC Switch - 24port 10/100/1000 PoE Stack red AC, 1RU

Typ Fixný prístupový prepínačRozhrania 24 x 10/100/1000 RJ-45 s podporou PoE+

2 x 10 GE SFP+2 x 1 GE SFP1 x konzolový sériový port1 x 10/100/1000 RJ-45 management port1 x USB typ A port

Podporované vlastnostiKonfigurácia prepínača musí umožňovať jeho zostohovanie s ďalšími prepínačmi toho istého typuMožnosť integrácie o vstavanú riadiacu jednotku bezdrôtovej sieteAgregovanie liniek ukončených v rôznych prepínačoch v rámci stohuMožnosť snifovania paketov a ich analýzy vo forme PCAP súboru


Bezpečnosť 802.1XDHCP snoopingDynamic ARP inspectionIP Source GuardPodpora paketových filtrov na fyzických aj logických portochPrivátne VLANPort SecurityUnicast Reverse Path Forwarding (RPF)RADIUS CoARADIUS/TACACS+


Kvalita služieb Min. 8 front na výstupe každého portuQueueing na základe CoS, DSCPPolicingShapingAutomatická konfigurácia QoS

Layer 3 funkcionalita IPv4 Statické smerovanieOSPFRIPv1, RIPv2, RIPng

Ostatné podporované štandardy IEEE 802.1s

IEEE 802.1wIEEE 802.11IEEE 802.1xIEEE 802.3adIEEE 802.3afIEEE 802.3atIEEE 802.3x full duplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T portsIEEE 802.1D Spanning Tree ProtocolIEEE 802.1p CoS prioritizationIEEE 802.1Q VLANIEEE 802.3 10BASE-T specificationIEEE 802.3u 100BASE-TX specificationIEEE 802.3ab 1000BASE-T specificationIEEE 802.3z 1000BASE-X specificationDetekcia jednosmerných liniekVýkon prepínača: min. 240 Gbps a 60 mpps

Výkon Počet MAC adries: 30 000Počet IPv4 smerovacích informácií: 20 000Počet L3 rozhraní pre VLAN siete: min. 1000Počet záznamov ACL v hardvéri: min. 3000Počet VLAN IDs: min. 4050Jumbo rámce: min. 9190 bytov


PoE budget min. 370 WManažment SSHv2

SNMPv1, v2c, v3RMON I a IINTP

Napájanie/Chladenie Energy Efficient Ethernet (EEE)1 ks AC napájací zdrojRedundantné ventilátory


Servisné služby


Záruka






Podporované vlastnostiKonfigurácia prepínača musí umožňovať jeho zostohovanie s ďalšími prepínačmi toho istého typuMožnosť integrácie o vstavanú riadiacu jednotku bezdrôtovej sieteAgregovanie liniek ukončených v rôznych prepínačoch vrámci stohuMožnosť snifovania paketov a ich analýzy vo forme PCAP súboru

Bezpečnosť 802.1XDHCP snoopingDynamic ARP inspectionIP Source GuardPodpora paketových filtrov na fyzických aj logických portochPrivátne VLANPort SecurityUnicast Reverse Path Forwarding (RPF)


RADIUS CoARADIUS/TACACS+





IEEE 802.1wIEEE 802.11IEEE 802.1xIEEE 802.3adIEEE 802.3afIEEE 802.3atIEEE 802.3x full duplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T portsIEEE 802.1D Spanning Tree ProtocolIEEE 802.1p CoS prioritizationIEEE 802.1Q VLANIEEE 802.3 10BASE-T specificationIEEE 802.3u 100BASE-TX specificationIEEE 802.3ab 1000BASE-T specificationIEEE 802.3z 1000BASE-X specificationDetekcia jednosmerných liniek

Výkon Výkon prepínača: min. 320 Gbps a 100 mppsPočet MAC adries: 30 000Počet IPv4 smerovacích informácií: 20 000Počet L3 rozhraní pre VLAN siete: min. 1000Počet záznamov ACL v hardvéri: min. 3000Počet VLAN IDs: min. 4050Jumbo rámce: min. 9190 bytovPoE budget min. 740 W

Manažment SSHv2SNMPv1, v2c, v3RMON I a IINTP



Fyzické valstnosti Montovateľný do 19 palcového rackuVýška max. 1 RU

Servisné služby


Záruka



Prepínač 5 DC Switch - 16port GE/10GE SFP/SFP+ red. pwr, 1RU

Typ Fixný agregačný prepínačRozhrania 16 x 10 GE SFP+ (možnosť osadenia SFP do SFP+ slotu)

1 x konzolový sériový port1 x 10/100/1000 RJ-45 management port1 x USB typ A port1 x USB typ B port

Podporované vlastnosti Možnost spojiť prepínače do jedného virtuálneho prepínačaNon Stop Forwarding (virtuálny prepínač)In Service Software Upgrade (virtuálny prepínač)Možnosť snifovania paketov a ich analýzy vo forme PCAP súboruIPv6

Bezpečnosť 802.1X a 802.1x extensionsDHCP snoopingDynamic ARP inspectionIP Source GuardPodpora paketových filtrov na fyzických aj logických portochPočet ACL záznamov: min. 20 000Privátne VLANPort SecurityUnicast Reverse Path Forwarding (RPF)Control Plane PolicingRADIUS CoARADIUS/TACACS+


Kvalita služieb Min. 8 front na portQueueing na základe CoS, DSCPPolicing


ShapingAutomatická konfigurácia QoS

Layer 3 funkcionalita IPv4 Statické smerovanieOSPFv2, OSPFv3BGP4, IPv6 BGPIS-ISPolicy Based RoutingPodpora virtuálnych smerovačov: min. 50IGMP, PIM, IGMP snooping

Ostatné podporované štandardy Ethernet: IEEE 802.3

10 Gigabit Ethernet: IEEE 802.3aeIEEE 802.1D Spanning Tree ProtocolIEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning TreeIEEE 802.1s Multiple VLAN Instances of Spanning TreeIEEE 802.3ad LACPIEEE 802.1p CoS PrioritizationIEEE 802.1Q VLANIEEE 802.1X User AuthenticationIEEE 802.1x-Rev

Výkon Výkon prepínača: min. 400 GbpsIPv4 smerovací výkon: min. 220 mppsIPv6 smerovací výkon: min. 110 mppsL2 bridging výkon: 220 mppsPočet MAC adries: 50 000Počet IPv4 unicast smerovacích informácií: 50 000Počet IPv6 unicast smerovacích informácií: 30 000Počet IPv4 multicast smerovacích informácií: 20 000Počet IPv6 multicast smerovacích informácií: 10 000Počet L3 rozhraní pre VLAN siete: min. 4050Počet VLAN IDs: min. 4050Jumbo rámce: min. 9290 bytov


Napájanie/Chladenie 2 ks DC napájacie zdrojeRedundantné ventilátory


Servisné služby


Záruka Reakčný čas kontaktného centra v režime 24x7 do 4 hodín od nahlásenia incidentu;


3 roky bezplatná oprava u obstarávateľa na celú zostavu, oprava NBD+1 tj. "nasledujúci pracovný deň + 1 pracovný deň" od nahlásenia prostredníctvom ServiceDesku (7 dní v týždni)


Prepínač 6 Switch - 24-port Ten Gigabit (SFP+) Switch

Typ zariadenia Fixný L3 stohovateľný prepínačRozhrania 22 x SFP+ slotov

2 x metalické/SFP+1 x 1 GE OOB menežment1 x USB

Výkon Počet aktívnych VLAN: 1000IPv4 smerovanie: 8000 statických smerovaní, 256 IP rozhraníPrepínaný výkon: 480 GbpsSmerovací výkon: min 300 mpps

Podporované vlastnosti Stohovateľný prepínač - stoh je menežovateľný ako cez jednu IP adresu802.3af802.3at802.1d Spanning Tree802.1w (Rapid Spanning Tree [RSTP])802.1s (MSTP)802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP)802.1pPodpora jumbo rámcov o veľkosti 9200 bytovPodpora manažmentu úspory spotrebovanej energieTACACS, RADIUSDHCP snoopingDynamic ARP inspectionPort SecurityPrivate VLANStatické smerovanie IPv4

Manažment zariadenia SSHv2, SNMPv3Napájanie 1 x ACFyzické valstnosti Montovateľný do 19 palcového racku

Výška max. 1 RU

Servisné služby


Záruka Reakčný čas kontaktného centra v režime 24x7 do 4 hodín od nahlásenia incidentu;3 roky bezplatná oprava u obstarávateľa na celú zostavu, oprava NBD+1 tj. "nasledujúci pracovný deň + 1 pracovný deň" od nahlásenia prostredníctvom


ServiceDesku (7 dní v týždni)Výrobca: (doplní uchádzač)Typové označenie (doplní uchádzač)Detailná techn. konfigurácia (doplní uchádzač)

Modem

Typ Modem SHDSLRozhrania 2x E1 (120Ohm), RJ48

2x Ethernet 10/100BaseT (Layer 2 Managed Switch), RJ45Podporované vlastnosti VLAN

RSTPQoSMultiservice OperationPoint-to-PointPoint-to-MultipointRing OperationMódy: Master / Slave / Multipoint / Multipair

Výkon 128kbps - 30.464MbpsManažment Console Port, Telnet, HTTP and SNMPNapájanie/Chladenie Napájací zdroj pre FlexDSL modem/module (100-240VAC/48VDC/250mA)Výrobca: (doplní uchádzač)Typové označenie (doplní uchádzač)Detailná techn. konfigurácia (doplní uchádzač)

Rozširujúce komponenty PrepínačRozširujúce komponenty Prepínač Výrobca: Typové označenie

Sieťový modul 8 port 10 GNáhradný napájací zdroj 750W AC, prúdenie vzduchu spredu dozadu pre prepínač - typ5Náhradný napájací zdroj 750W DC, prúdenie vzduchu spredu dozadu pre prepínač - typ5Rožirujúci modul pre vytvorenie stohu pre prepínače - typ 3, typ 4Prepojovací kábel pre vytvorenie stohu 1m pre prepínače - typ3, typ 4Prepojovací kábel pre vytvorenie stohu 3m pre prepínače - typ3, typ 4Náhradný napájací zdroj 640W DC pre prepínač - typ3

Požiadavky na funkcionalitu zariadení "Smerovač 1 DC" , "Smerovač 2 DC" , "Smerovač 3 DC" , "Smerovač 4 DC" , "Smerovač 5 DC" , "Smerovač 6 AC"Každé zo zariadení musí umožňovať začlenenie do ucelenej end-to-end konvergovanej IP MPLS siete.


IP MPLS sieť musí podporovať zdieľanie prenosovej kapacity a prioritizáciu komunikácie pre viacerých zákazníkov a pre viaceré služby každého zákazníka tak, aby bola vždy zabezpečená požadovaná úroveň kvality služby. Požadovaná je podpora všeobecne zavedeného DiffServ modelu garantovania QoS definovaného IETF štandardom RFC 2475 na všetkých vrstvách IP MPLS siete.Architektúra celej IP MPLS siete musí byť navrhnutá tak, aby doba výpadku služby poskytovanej IP MPLS sieťou v prípade zlyhania akejkoľvek prenosovej linky, zariadenia alebo časti zariadenia nebola vyššia ako 100 ms.Požadovaný je automatický mechanizmus rýchlej konvergencie v IP MPLS sieti v zmysle podpory výpočtu záložnej trasy IGP dynamickým routovacím protokolom pre každý prefix v zmysle štandardov RFC 5286, RFC 5714 a RFC 6571 - IP Fast Reroute Loop-Free AlternatesPožadovaný je automatický mechanizmus rýchlej konvergencie v IP MPLS sieti v zmysle podpory rýchlej rekonvergencie BGP Core a Edge prefixov – BGP PIC (Prefix Independent Convergence)Požadovaný je automatický mechanizmus rýchlej konvergencie v IP MPLS sieti v zmysle podpory výpočtu záložnej trasy BGP dynamickým routovacím protokolom pre každý prefix – BGP Fast ReroutePožadovaný je automatický mechanizmus rýchlej konvergencie v IP MPLS sieti v zmysle podpory mechanizmus Bidirectional Forwarding Detection (BFD) pre rýchlu detekciu výpadku spojenia medzi zariadeniami v spolupráci s IGP dynamickým routovacím protokolomMonitorovanie funkčnosti a výkonnosti služieb poskytovaných IP MPLS sieťou (OAM a Performance monitoring). Systém musí poskytnúť nástroje na detekovanie a izolovanie problému v sieti. Požadovaná je podpora minimálne pre:

� Ethernet Local Management Interface (E-LMI)� Connectivity Fault Management (CFM) podľa IEEE 802.1ag� Y.1731� MPLS VPN OAM� MPLS VCCV PW OAM (pseudowire Virtual Circuit Connectivity Verification)

Monitorovanie funkčnosti a výkonnosti transportnej IP MPLS siete (OAM a Performance monitoring). V prípade degradácie kvality služby systém musí poskytnúť nástroje na detekovanie a izolovanie problému v sieti. Požadovaná je podpora minimálne pre:

� MPLS LSP OAM

Požadovaná je podpora distribúcie frekvenčnej/fázovej/Time-of-Day synchronizácie v celej IP MPLS sieti.Distribúcia frekvenčnej synchronizácie prostredníctvom synchrónneho ethernetu s podporou signalizácie kvality pomocou správ ESMC (Ethernet Synchronization Message Channel)Distribúcia frekvenčnej/fázovej/Time-of-Day synchronizácie prostredníctvom PTP (Precision Time Protocol). Požadovaná je podpora štandardov 1588-2008, G.8265.1, G.8275.1.Každé zo zariadení musí podporovať PTP režim OC (Ordinary Clock) SlaveKaždé zo zariadení musí umožňovať upgrade sa PTP režim OC (Ordinary Clock) Master a BC Boundary Clock.Každé zo zariadení musí podporovať hybridnú synchronizáciu v zmysle frekvenčná synchronizácia prostredíctvom synchrónneho ethernetu a fázová/ToD synchronizácia prostredníctvom PTP.

Smerovač 1 DC Router uzol - 10slot, red route procesor, DC, 40port GE SFP, 16port 10GE SFP+

Typ Modulárny smerovačRozhrania Min. 10 slotov na osadenie potrebných modulov

Moduly za chodu meniteľnéMin. 40x 1 GE SFP.Podpora minimálne týchto SFP modulov -


- 1000BASE-SX 550m optický SFP s podporou opt. monitoringu- 1000BASE-LX/LH 10km optický SFP s podporou opt. monitoringu- 1000BASE-EX 40km optický SFP s podporou opt. monitoringu- 1000BASE-ZX 70km optický SFP s podporou opt. monitoringu- 1000BASE-BX 10km jednovláknový optický SFP s podporou opt. monitoringu- 1000BASE-BX 40km jednovláknový optický SFP s podporou opt. monitoringu- 1000BASE-BX 80km jednovláknový optický SFP s podporou opt. monitoringu- CWDM SFP s podporou opt. monitoringu- DWDM SFP s podporou opt. monitoringu- 1000BASE-T metalický SFP modul s možnosťou konfigurácie prenosovej rýchlosti 10/100/100016x 10 GE SFP+Podpora minimálne týchto SFP+ modulov:- 10GBASE-SR 300m SFP+ optický modul s podporou opt. monitoringu- 10GBASE-LR 10km SFP+ optický modul s podporou opt. monitoringu- 10GBASE-ER 40km SFP+ optický modul s podporou opt. monitoringu- 10GBASE-ZR 80km SFP+ optický modul s podporou opt. monitoringu- 10GBASE-BX 10km SFP+ jednovláknový optický modul s podporou opt. monitoringu- 10GBASE-BX40 40km SFP+ jednovláknový optický modul s podporou opt. monitoringu- DWDM SFP+ optický modul s podporou opt. monitoringu- 10G Ethernet priamy metalický kábel s SFP+ konektormi (dĺžky 7,10m)2 x 10/100/1000 RJ-45 management port1 x konzolový sériový port1 x USB Typ A port1 x AUX port2 x BITS/SSU vstupný/výstupný port pre frekvenčnú synchronizáciu s podporou signalizácie kvality pomocou správ SSM (Synchronization Status Message)1 x 10MHz port pre frekvenčnú synchronizáciu1 x 1PPS port pre fázovú synchronizáciu1 x ToD port pre Time-of-Day a fázovú synchronizáciu

Riadiace moduly 2 ks riadiaci modulPodporované vlastnosti Distribuovaný forwarding a control plane

HW aj SW modulárny systémMožnosť osadenia modulmi so 100 Gbps rýchlosťou.Podpora min. týchto 100G Ethernet rozhraní:- 100GBASE-SR10 100m- 100GBASE-LR4 10km- 100GBASE-ER4 40kmSmerovač musí umožňovať osadenie minimálne 4x 100 GE portov, 80x 10 GE SFP+ portov, 40x GE SFP portov portov súčasne.Redundantný SSD úložný priestor na odkladanie systémových informácií min. 2 x 16 GBLayer 2, IP a MPLS transport


802.1q, QinQ, 802.1ah802.3ad Link Aggregation, Multi-Chassis LACP802.1s MSTPG.8032Link Layer Discovery Protocol (LLDP)Synchrónny Ethernet na metalických aj optických rozhraniachIPv4 unicast: static routes, BGPv4, IS-IS, OSPFv2, RIP, BFD, VRRPIPv6 unicast: static routes, MP BGP, IS-IS, OSPFv3, BFDv6, VRRPv6IPv4 multicast: IGMPv1, 2, 3, IGMP snooping, PIM-SSM, PIM-SM, PIM MSDPIPv6 multicast: MLDPv1, 2, PIM-SSM, PIM-SMPodpora virtuálnych smerovačovMPLS Label Distribution Protocol (LDP), Multicast-LDP (mLDP), EoMPLS, L3VPN, MPLS TE FRR, Labeled BGP (RFC3107)VPLS and HVPLSBGP EVPNIEEE bridgingSPANEthernet LoopbackEqual Cost Multiple Path (ECMP)4-level Hierarchické QoSIPv6 QoSPort ACL, Router ACL, L2 a L3 ACLStorm control, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard, IPv4/IPv6 uRPFPodpora fungovania ako zdroj času pre TDM rozhrania a zároveň podpora synchronizácie smerovača z TDM rozhraniaISSU pri 2 riadiacich moduloch

Výkon Výkon per slot: min. 440 GbpsPočet MAC adries: min. 2 000 000Počet bridge domén: min. 64 000Počet IPv4+IPv6 unicast záznamov v smerovacej tabuľke: min. 4 000 000Počet IPv4+IPv6 multicast záznamov v smerovacej tabuľke: min. 128 000Počet MPLS label: min. 1 000 000Počet MPLS Pseudowires: min. 128 000Počet MPLS VPN: min. 8 000Počet úrovní HQoS: min. 4Počet QoS front per slot: min. 512 000Počet QoS Policerov per slot: min. 512 000MTU: min. 9216 bytov

Manažment SSHv2SNMPv1, v2c, v3

Napájanie/Chladenie 4 ks DC napájací zdrojRedundantné ventilátory



Servisné služby


Záruka



Smerovač 2 DC Router uzol - 20port GE SFP, 8port 10GE, red DC, 2RU

Typ Modulárny smerovačRozhrania Min. 2 sloty na osadenie potrebných modulov

Moduly za chodu meniteľnéMin. 20 x 1 GE SFPPodpora minimálne týchto SFP modulov -- 1000BASE-SX 550m optický SFP s podporou opt. monitoringu- 1000BASE-LX/LH 10km optický SFP s podporou opt. monitoringu- 1000BASE-EX 40km optický SFP s podporou opt. monitoringu- 1000BASE-ZX 70km optický SFP s podporou opt. monitoringu- 1000BASE-BX 10km jednovláknový optický SFP s podporou opt. monitoringu- 1000BASE-BX 40km jednovláknový optický SFP s podporou opt. monitoringu- 1000BASE-BX 80km jednovláknový optický SFP s podporou opt. monitoringu- CWDM SFP s podporou opt. monitoringu- DWDM SFP s podporou opt. monitoringu- 1000BASE-T metalický SFP modul s možnosťou konfigurácie prenosovej rýchlosti 10/100/10008 x 10 GE portovPodpora minimálne týchto 10 GE rozhraní:- 10GBASE-SR 300m optický modul s podporou opt. monitoringu- 10GBASE-LR 10km optický modul s podporou opt. monitoringu- 10GBASE-ER 40km optický modul s podporou opt. monitoringu- 10GBASE-ZR 80km optický modul s podporou opt. monitoringu- 10GBASE-BX 10km jednovláknový optický modul s podporou opt. monitoringu- 10GBASE-BX40 40km jednovláknový optický modul s podporou opt. monitoringu- DWDM optický modul s podporou opt. monitoringu- 10G Ethernet priamy metalický kábel s SFP+ konektormi (dĺžky 7,10m)2 x 10/100/1000 RJ-45 management port1 x konzolový sériový port1 x USB Typ A port1 x AUX port2 x BITS/SSU vstupný/výstupný port pre frekvenčnú synchronizáciu s podporou signalizácie kvality pomocou správ SSM (Synchronization Status Message)


1 x 10MHz port pre frekvenčnú synchronizáciu1 x 1PPS port pre fázovú synchronizáciu1 x ToD port pre Time-of-Day a fázovú synchronizáciu

Podporované vlastnosti Modulárny softvérLayer 2, IP a MPLS transport802.1q, QinQ, 802.1ah802.3ad Link Aggregation, Multi-Chassis LACP802.1s MSTPG.8032Link Layer Discovery Protocol (LLDP)Synchrónny Ethernet na metalických aj optických rozhraniachIPv4 unicast: static routes, BGPv4, IS-IS, OSPFv2, RIP, BFD, VRRPIPv6 unicast: static routes, MP BGP, IS-IS, OSPFv3, BFDv6, VRRPv6IPv4 multicast: IGMPv1, 2, 3, IGMP snooping, PIM-SSM, PIM-SM, PIM MSDPIPv6 multicast: MLDPv1, 2, PIM-SSM, PIM-SMPodpora virtuálnych smerovačovMPLS Label Distribution Protocol (LDP), Multicast-LDP (mLDP), EoMPLS, L3VPN, MPLS TE FRR, Labeled BGP (RFC3107)VPLS and HVPLSBGP EVPNIEEE bridgingSPANEthernet LoopbackEqual Cost Multiple Path (ECMP)4-level Hierarchické QoSIPv6 QoSPort ACL, Router ACL, L2 a L3 ACLStorm control, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard, IPv4/IPv6 uRPFPodpora fungovania ako zdroj času pre TDM rozhrania a zároveň podpora synchronizácie smerovača z TDM rozhrania

Výkon Výkon smerovača: min. 120 GbpsPočet MAC adries: min. 2 000 000Počet bridge domén: min. 64 000Počet IPv4+IPv6 unicast záznamov v smerovacej tabuľke: min. 4 000 000Počet IPv4+IPv6 multicast záznamov v smerovacej tabuľke: min. 128 000Počet MPLS label: min. 1 000 000Počet MPLS Pseudowires: min. 128 000Počet MPLS VPN: min. 8 000Počet úrovní HQoS: min. 4Počet QoS front: min. 256 000Počet QoS Policerov: min. 256 000MTU: min. 9216 bytov





Servisné služby


Záruka



Smerovač 3 Router uzol - 6port GE SFP, AC/ DC, 2RU

Typ Modulárny smerovačRozhrania Min. 1 slot na osadenie potrebných modulov

Min. 6 x 1 GE SFPPodpora minimálne týchto SFP modulov -- 1000BASE-SX 550m optický SFP s podporou opt. monitoringu- 1000BASE-LX/LH 10km optický SFP s podporou opt. monitoringu- 1000BASE-EX 40km optický SFP s podporou opt. monitoringu- 1000BASE-ZX 70km optický SFP s podporou opt. monitoringu- 1000BASE-BX 10km jednovláknový optický SFP s podporou opt. monitoringu- CWDM SFP s podporou opt. monitoringu- DWDM SFP s podporou opt. monitoringu- 1000BASE-T metalický SFP modul s možnosťou konfigurácie prenosovej rýchlosti 10/100/1000Min. 2 x 10 GE SFP+Podpora minimálne týchto SFP+ modulov:- 10GBASE-SR 300m SFP+ optický modul s podporou opt. monitoringu- 10GBASE-LR 10km SFP+ optický modul s podporou opt. monitoringu- 10GBASE-ER 40km SFP+ optický modul s podporou opt. monitoringu- 10GBASE-ZR 80km SFP+ optický modul s podporou opt. monitoringu- DWDM SFP+ optický modul s podporou opt. monitoringu s fixnou vlnovou dĺžkou 100GHz1 x 10/100/1000 RJ-45 management port1 x konzolový sériový port1 x USB Typ A port1 x AUX port

Podporované vlastnosti Modulárny operačný systémLayer 2, IP a MPLS transport802.1q, QinQ, 802.1ah802.3ad Link Aggregation, Multi-Chassis LACP802.1s MSTPG.8032Link Layer Discovery Protocol (LLDP)


Synchrónny EthernetIPv4 unicast: static routes, BGPv4, IS-IS, OSPFv2, RIP, BFD, VRRPIPv6 unicast: static routes, MP BGP, IS-IS, OSPFv3, BFDv6, VRRPv6IPv4 multicast: IGMPv1, 2, 3, IGMP snooping, PIM-SSM, PIM-SM, PIM MSDPIPv6 multicast: MLDPv1, 2, PIM-SSM, PIM-SMPodpora virtuálnych smerovačovMPLS Label Distribution Protocol (LDP), Multicast-LDP (mLDP), EoMPLS, L3VPN, MPLS TE FRR, Labeled BGP (RFC3107)VPLS and HVPLSBGP EVPNIEEE bridgingSPANEthernet LoopbackEqual Cost Multiple Path (ECMP)3-level Hierarchické QoSIPv6 QoSPort ACL, Router ACL, L2 a L3 ACLIPv4/IPv6 uRPFIPSec VPNPodpora integrovaného firewalluNATGRE

VýkonVýkon smerovača min. 2,5 Gbps.Možnosť navýšenia výkonnosti len licenčne na min. 20Gbps.Počet MAC adries: min. 64 000Počet bridge domén: min. 4 000Počet IPv4+IPv6 unicast záznamov v smerovacej tabuľke: min. 1 000 000Počet IPv4+IPv6 multicast záznamov v smerovacej tabuľke: min. 100 000Počet MPLS label: min. 1 000 000Počet MPLS Pseudowires: min. 16 000Počet MPLS VPN: min. 8 000Počet QoS front: min. 16 000Počet QoS Policerov: min. 16 000MTU: min. 9216 bytov


Napájanie/Chladenie 2 ks napájací zdrojFyzické vlastnosti Montovateľný do 19 palcového racku

Výška max. 1 RU

Servisné služby


Záruka




Smerovač 4 DC Router uzol - 8slot, 8port GE SFP, 5port 10GE SFP+, route procesor, DC


Moduly za chodu meniteľnéMin. 8x 1 GE SFPPodpora minimálne týchto SFP modulov -- 1000BASE-SX 550m optický SFP s podporou opt. monitoringu- 1000BASE-LX/LH 10km optický SFP s podporou opt. monitoringu- 1000BASE-EX 40km optický SFP s podporou opt. monitoringu- 1000BASE-ZX 70km optický SFP s podporou opt. monitoringu- 1000BASE-BX 10km jednovláknový optický SFP s podporou opt. monitoringu- 1000BASE-BX 40km jednovláknový optický SFP s podporou opt. monitoringu- 1000BASE-BX 80km jednovláknový optický SFP s podporou opt. monitoringu- CWDM SFP s podporou opt. monitoringu- DWDM SFP s podporou opt. monitoringu- 1000BASE-T metalický SFP modul s možnosťou konfigurácie prenosovej rýchlosti 10/100/1000Min. 2x 10 GE SFP+Podpora minimálne týchto SFP+ modulov:- 10GBASE-SR 300m SFP+ optický modul s podporou opt. monitoringu- 10GBASE-LR 10km SFP+ optický modul s podporou opt. monitoringu- 10GBASE-ER 40km SFP+ optický modul s podporou opt. monitoringu- 10GBASE-ZR 80km SFP+ optický modul s podporou opt. monitoringu- 10GBASE-BX 10km SFP+ jednovláknový optický modul s podporou opt. monitoringu- 10GBASE-BX40 40km SFP+ jednovláknový optický modul s podporou opt. monitoringu- DWDM SFP+ optický modul s podporou opt. monitoringu s fixnou vlnovou dĺžkou 100GHz- DWDM SFP+ optický modul s podporou opt. monitoringu s konfigurovateľnou vlnovou dĺžkou 50GHz1 x 10/100/1000 RJ-45 management port1 x konzolový sériový port1 x USB Typ A port1 x BITS/SSU vstupný/výstupný port pre frekvenčnú synchronizáciu s podporou signalizácie kvality pomocou správ SSM (Synchronization Status Message)1 x 10MHz vstupný/výstupný port pre frekvenčnú synchronizáciu1 x 1PPS vstupný/výstupný port pre fázovú synchronizáciu1 x ToD port pre Time-of-Day a fázovú synchronizáciu

Riadiace moduly 1 ks riadiaci modulMožnosť osadenia dvomi riadiacimi modulmi

Podporované vlastnosti Modulárny operačný systémMožnosť osadenia modulmi s ďalšími 10 GE SFP+ portami.Podpora minimálne týchto SFP+ modulov:- 10GBASE-SR 300m SFP+ optický modul s podporou opt. monitoringu- 10GBASE-LR 10km SFP+ optický modul s podporou opt. monitoringu- 10GBASE-ER 40km SFP+ optický modul s podporou opt. monitoringu- 10GBASE-ZR 80km SFP+ optický modul s podporou opt. monitoringu


- 10GBASE-BX 10km SFP+ jednovláknový optický modul s podporou opt. monitoringu- 10GBASE-BX40 40km SFP+ jednovláknový optický modul s podporou opt. monitoringu- DWDM SFP+ optický modul s podporou opt. monitoringu s fixnou vlnovou dĺžkou 100GHz- DWDM SFP+ optický modul s podporou opt. monitoringu s konfigurovateľnou vlnovou dĺžkou 50GHzMožnosť osadenia modulmi s ďalšími GE SFP portami.Podpora minimálne týchto SFP modulov -- 1000BASE-SX 550m optický SFP s podporou opt. monitoringu- 1000BASE-LX/LH 10km optický SFP s podporou opt. monitoringu- 1000BASE-EX 40km optický SFP s podporou opt. monitoringu- 1000BASE-ZX 70km optický SFP s podporou opt. monitoringu- 1000BASE-BX 10km jednovláknový optický SFP s podporou opt. monitoringu- 1000BASE-BX 40km jednovláknový optický SFP s podporou opt. monitoringu- 1000BASE-BX 80km jednovláknový optický SFP s podporou opt. monitoringu- CWDM SFP s podporou opt. monitoringu- DWDM SFP s podporou opt. monitoringu- 1000BASE-T metalický SFP modul s možnosťou konfigurácie prenosovej rýchlosti 10/100/1000Možnosť osadenia modulmi s min. 16 T1/E1 rozhraniamiSmerovač musí umožňovať osadenie minimálne 8x 10 GE SFP+ portov, 16x GE SFP portov a 16x E1 portov súčasne.

Layer IP a MPLS transport802.1q QinQ

802.3ad Link Aggregation, Multi-Chassis LACP802.1s MSTPITU-T Y.1564, RFC 2544G.8032Link Layer Discovery Protocol (LLDP)Synchrónny Ethernet na metalických aj optických rozhraniachIPv4 unicast: static routes, BGPv4, IS-IS, OSPFv2, RIP, BFD, VRRPIPv6 unicast: static routes, MP BGP, IS-IS, OSPFv3, RIPng, BFDv6, VRRPv6IPv4 multicast: IGMPv1, 2, 3, IGMP snooping, PIM-SSM, PIM-SM, PIM-DM, PIM MSDPIPv6 multicast: MLDPv1, 2, PIM-SSM, PIM-SMPodpora virtuálnych smerovačovMPLS Label Distribution Protocol (LDP), Multicast-LDP (mLDP), EoMPLS, L3VPN, MPLS TE FRR, Labeled BGP (RFC3107)Podpora prenosu min. DTP, LACP, LLDP, STP, UDLD L2 protokolov cez EoMPLSVPLS and HVPLST1/E1, Structure Agnostic TDM over Packet (SAToP) over MPLS (RFC4553), SAToP over and UDP, Circuit Emulation Service over Packet Switched Network (CESoPSN) over MPLS (RFC5086), CESoPSN over UDP (RFC5086)PPP over MPLS, High-Level Data Control (HDLC) over MPLS, IP over PPP, IP over HDLC, MLPPP, QoS over MLPPPIEEE bridging


SPANEthernet LoopbackEqual Cost Multiple Path (ECMP)3-level Hierarchické QoSIPv6 QoSPort ACL, Router ACLStorm control, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IPv4/IPv6 uRPFPodpora fungovania ako zdroj času pre TDM rozhrania a zároveň podpora synchronizácie smerovača z TDM rozhraniaISSU pri 2 riadiacich moduloch

Výkon Výkon smerovača: min. 128 GbpsPočet MAC adries: min. 16 000Počet bridge domén: min. 4 000Počet IPv4+IPv6 unicast záznamov v smerovacej tabuľke: min. 24 000Počet IPv4+IPv6 multicast záznamov v smerovacej tabuľke: min. 1 000Počet MPLS label: min. 32 000Počet MPLS Pseudowires: min. 4 000Počet MPLS VPN: min. 128Počet QoS front: min. 8 000Počet QoS Policerov: min. 4 000MTU: min. 9216 bytov


Napájanie/Chladenie 2 ks DC napájací zdrojRedundantné za chodu vymeniteľné ventilátory

Fyzické vlastnosti Montovateľný do 19 palcového rackuVýška max. 3 RUHĺbka max. 300 mm

Servisné služby


Záruka



Smerovač 5 DC Router uzol - 12port GE, 2port 10GE SFP+, 8port E1 TDM, DC, 1RU

Typ Fixný smerovačRozhrania Min. 12 x 1 GE SFP Podpora minimálne týchto SFP modulov -

- 1000BASE-SX 550m optický SFP s podporou opt. monitoringu- 1000BASE-LX/LH 10km optický SFP s podporou opt. monitoringu- 1000BASE-EX 40km optický SFP s podporou opt. monitoringu- 1000BASE-ZX 70km optický SFP s podporou opt. monitoringu- 1000BASE-BX 10km jednovláknový optický SFP s podporou opt. monitoringu


- 1000BASE-BX 40km jednovláknový optický SFP s podporou opt. monitoringu- 1000BASE-BX 80km jednovláknový optický SFP s podporou opt. monitoringu- CWDM SFP s podporou opt. monitoringu- DWDM SFP s podporou opt. monitoringu- 1000BASE-T metalický SFP modul s možnosťou konfigurácie prenosovej rýchlosti 100/1000Min. 2x 10 GE SFP+Podpora minimálne týchto SFP+ modulov:- 10GBASE-SR 300m SFP+ optický modul s podporou opt. monitoringu- 10GBASE-LR 10km SFP+ optický modul s podporou opt. monitoringu- 10GBASE-ER 40km SFP+ optický modul s podporou opt. monitoringu- 10GBASE-ZR 80km SFP+ optický modul s podporou opt. monitoringu- DWDM SFP+ optický modul s podporou opt. monitoringu s fixnou vlnovou dĺžkou 100GHz8 x T1/E1 rozhranie1 x 10/100/1000 RJ-45 management port1 x konzolový sériový port1 x USB Typ A port1 x BITS/SSU vstupný/výstupný port pre frekvenčnú synchronizáciu s podporou signalizácie kvality pomocou správ SSM (Synchronization Status Message)1 x 10MHz vstupný/výstupný port pre frekvenčnú synchronizáciu1 x 1PPS vstupný/výstupný port pre fázovú synchronizáciu1 x ToD port pre Time-of-Day a fázovú synchronizáciu

Podporované vlastnosti Layer 2, IP a MPLS transport802.1q, QinQ802.3ad Link Aggregation802.1s MSTPITU-T Y.1564G.8032Link Layer Discovery Protocol (LLDP)Synchrónny Ethernet na metalických aj optických rozhraniachIPv4 unicast: static routes, BGPv4, IS-IS, OSPFv2, RIP, BFD, VRRPIPv6 unicast: static routes, MP BGP, IS-IS, OSPFv3, BFDv6IPv4 multicast: IGMPv1, 2, 3, IGMP snooping, PIM-SSM, PIM-SMIPv6 multicast: MLDPv1, 2, MLDP snooping, PIM-SSM, PIM-SMPodpora virtuálnych smerovačovMPLS Label Distribution Protocol (LDP), EoMPLS, L3VPN, MPLS TE FRR, Labeled BGP (RFC3107)Podpora prenosu min. DTP, LACP, LLDP, STP, UDLD L2 protokolov cez EoMPLST1/E1, Structure Agnostic TDM over Packet (SAToP) over MPLS (RFC4553), SAToP over and UDP, Circuit Emulation Service over Packet Switched Network (CESoPSN) over MPLS (RFC5086), CESoPSN over UDP (RFC5086)TDM Local SwitchingPPP over MPLS, High-Level Data Control (HDLC) over MPLS, IP over PPP, IP over HDLC, MLPPP, QoS over MLPPPIEEE bridgingSPANEthernet Loopback


Equal Cost Multiple Path (ECMP)Hierarchické QoSIPv6 QoSPort ACL, Router ACLStorm control, DHCP Snooping, Dynamic ARP InspectionPodpora fungovania ako zdroj času pre TDM rozhrania a zároveň podpora synchronizácie smerovača z TDM rozhrania

Výkon Line rate výkon pre všetky L2 a L3 rozhraniaPočet MAC adries: min. 16 000Počet bridge domén: min. 4 000Počet IPv4+IPv6 unicast záznamov v smerovacej tabuľke: min. 16 000Počet IPv4+IPv6 multicast záznamov v smerovacej tabuľke: min. 1 000Počet MPLS label: min. 4 000Počet MPLS Pseudowires: min. 1 000Počet MPLS VPN: min. 128Počet úrovní HQoS: min. 2Počet QoS front: min. 200Počet QoS Policerov: min. 256MTU: min. 9216 bytov


Napájanie/Chladenie Redundantné DC napájanieRedundantné ventilátory


Servisné služby


Záruka



Smerovač 6 AC Router uzol - 12port GE, 2port 10GE SFP+, 8port E1 TDM, AC, 1RU


- 1000BASE-SX 550m optický SFP s podporou opt. monitoringu- 1000BASE-LX/LH 10km optický SFP s podporou opt. monitoringu- 1000BASE-EX 40km optický SFP s podporou opt. monitoringu- 1000BASE-ZX 70km optický SFP s podporou opt. monitoringu- 1000BASE-BX 10km jednovláknový optický SFP s podporou opt. monitoringu- 1000BASE-BX 40km jednovláknový optický SFP s podporou opt. monitoringu- 1000BASE-BX 80km jednovláknový optický SFP s podporou opt. monitoringu


- CWDM SFP s podporou opt. monitoringu- DWDM SFP s podporou opt. monitoringu- 1000BASE-T metalický SFP modul s možnosťou konfigurácie prenosovej rýchlosti 100/1000Min. 2x 10 GE SFP+Podpora minimálne týchto SFP+ modulov:- 10GBASE-SR 300m SFP+ optický modul s podporou opt. monitoringu- 10GBASE-LR 10km SFP+ optický modul s podporou opt. monitoringu- 10GBASE-ER 40km SFP+ optický modul s podporou opt. monitoringu- 10GBASE-ZR 80km SFP+ optický modul s podporou opt. monitoringu- DWDM SFP+ optický modul s podporou opt. monitoringu s fixnou vlnovou dĺžkou 100GHz8 x T1/E1 rozhranie1 x 10/100/1000 RJ-45 management port1 x konzolový sériový port1 x USB Typ A port1 x BITS/SSU vstupný/výstupný port pre frekvenčnú synchronizáciu s podporou signalizácie kvality pomocou správ SSM (Synchronization Status Message)1 x 10MHz vstupný/výstupný port pre frekvenčnú synchronizáciu1 x 1PPS vstupný/výstupný port pre fázovú synchronizáciu1 x ToD port pre Time-of-Day a fázovú synchronizáciu

Podporované vlastnosti Layer 2, IP a MPLS transport802.1q, QinQ802.3ad Link Aggregation802.1s MSTPITU-T Y.1564G.8032Link Layer Discovery Protocol (LLDP)Synchrónny Ethernet na metalických aj optických rozhraniachIPv4 unicast: static routes, BGPv4, IS-IS, OSPFv2, RIP, BFD, VRRPIPv6 unicast: static routes, MP BGP, IS-IS, OSPFv3, BFDv6IPv4 multicast: IGMPv1, 2, 3, IGMP snooping, PIM-SSM, PIM-SMIPv6 multicast: MLDPv1, 2, MLDP snooping, PIM-SSM, PIM-SMPodpora virtuálnych smerovačovMPLS Label Distribution Protocol (LDP), EoMPLS, L3VPN, MPLS TE FRR, Labeled BGP (RFC3107)Podpora prenosu min. DTP, LACP, LLDP, STP, UDLD L2 protokolovcez EoMPLST1/E1, Structure Agnostic TDM over Packet (SAToP) over MPLS (RFC4553), SAToP over and UDP, Circuit Emulation Service over Packet Switched Network (CESoPSN) over MPLS (RFC5086), CESoPSN over UDP (RFC5086)TDM Local SwitchingPPP over MPLS, High-Level Data Control (HDLC) over MPLS, IP over PPP, IP over HDLC, MLPPP, QoS over MLPPPIEEE bridgingSPANEthernet LoopbackEqual Cost Multiple Path (ECMP)Hierarchické QoSIPv6 QoS


Port ACL, Router ACLStorm control, DHCP Snooping, Dynamic ARP InspectionPodpora fungovania ako zdroj času pre TDM rozhrania a zároveň podpora synchronizácie smerovača z TDM rozhrania



Napájanie/Chladenie Redundantné AC napájanieRedundantné ventilátory


Servisné služby


Záruka



Smerovač 7 Router uzol - 2GE,2NIM,4G FLASH,4G DRAM,IPB

Typ Modulárny smerovačPočet slotov 2Rozhrania/Moduly 2 x WAN alebo LAN 10/100/1000

2 x RJ-451 x SFP port1 x Ethernet management port1 x sériová konzola RJ-451 x USB 2.01 x RJ-11 VDSL2/ADSL2/2+ port

Výkon Komunikácia medzi modulmi: 10 GbpsPriepustnosť smerovača pri aktivovaných službách: 50 MbpsMožnosť navýšenia výkonu pri aktivovaných službách na min. dvojnásobok bez nutnosti výmeny hardvéru


Podporované vlastnosti Možnosť rozšíriť o min 2 PoE portyMožnosť obohatenia ponúkaných služieb o x86 výpočtový výkonStatické smerovanie, RIPv2, OSPF, BGP, BGP Router Reflector, IS-ISIGMPv3, PIM SM, PIM SSM, IPv4-to-IPv6 MulticastMPLS, L2 a L3 VPNL2TPv3BFDIEEE802.1ag, IEEE802.3ahGRE, 802.1q, PPP, MLPPP, Frame Relay, MLFR, HDLC, PPPoEQoSNetflowVirtuálne smerovačeSW FirewallIPSec VPN

Manažment zariadenia SSHv2, SNMPv3Napájanie 1 x ACFyzické vlastnosti Rackovateľný do 19" racku

Servisné služby


Záruka



Smerovač 8 Router uzol - 4port 10/100, ADSL2+, AC, 1RU

Typ Fixný smerovačRozhrania 4 x 10/100 Ethernet

1 x konzolový sériový port RJ-451 x USB Typ A port1 x ISDN Basic Rate Interface (BRI) S/T

Podporované vlastnosti RIPv2, VRRPGRE, MGRE802.1dL2TPNATDHCP server, relay, klientDNS, DNS proxyACLPPPoELokálne zrkadlenie portovFirewall, IPS, URL filteringIPSec VPN - 20 tunelovVLAN, 802.1qVstavaný zdroj času


Port SecurityQoSRADIUS, TACACS

Výkon Priepustnosť smerovača pri aktivovaných službách: 25 MbpsManažment SSH, SNMPv3Napájanie Externé AC napájanieFyzické vlastnosti Rackovateľný do 19" racku

Servisné služby


Záruka



Smerovač 9 Router uzol - 4port 10/100, 4G LTE2.0, AC, 1RU


1 x konzolový sériový port RJ-451 x Mini-USB s podporou vzdialenej 4G LTE diagnostiky1 x Wireless WAN s 4G LTE, 3,7G, 3,5G a 3G rýchlosťami

Podporované vlastnosti Integrovaný stavový a aplikačný firewallFiltrovanie a blokovanie obsahu založené na kategórizácií URL adriesIPS3DES a AES šifrovanieTransparentný roaming pre WiFi sieteQoS pre hlas a videoRIPv1 a RIPv2GRE, MGRE802.1dL2TPNATDHCP server, relay, klientDNS, DNS proxyACLIPSec VPN - 20 tunelovPodpora duálnej SIMSMS and Global Positioning System (GPS)Automatické perpínanie medzi primárnou a záložnou linkou v prípade poruchyVzdialený firmware upgrade cez 4G LTE

Výkon Priepustnosť smerovača pri aktivovaných službách: 25 MbpsManažment SNMP, Telnet a HTTPNapájanie Externé AC napájanieFyzické vlastnosti Rackovateľný do 19" racku


Servisné služby


Záruka



Smerovač 10 Router uzol - 2port 10/100

Typ Modulárny smerovačPočet slotov 2Rozhrania/Moduly 2 x 10/100/1000

1 x sériová konzola2 x USB

Výkon Komunikácia medzi modulmi: 1 GbpsPriepustnosť smerovača pri aktivovaných službách: 15 Mbps

Podporované vlastnosti Statické smerovanie, RIPv2, OSPF, BGP, BGP Router Reflector, IS-ISIGMPv3, PIM SM, PIM SSMMPLS, L2 a L3 VPNIPSec, L2TPv3IEEE802.1ag, IEEE802.3ahGRE, 802.1q, PPP, MLPPP, Frame Relay, MLFR, HDLC, PPPoEQoSNetflowVirtuálne smerovačeFirewall, IPSIPSec VPN


Servisné služby

Prístup na servisné stránky výrobcu s možnosťou bezplatnej aktualizácieOS, firmware, minoritných a hlavných softérových updatov, ako aj telefonická a e-mailová podpora priamo u výrobcu na obdobie 36 mesiacov

Záruka

Reakčný čas kontaktného centra v režime 24x7 do 4 hodínod nahlásenia incidentu;3 roky bezplatná oprava u obstarávateľa na celú zostavu, oprava NBD+1 tj. "nasledujúci pracovný deň + 1 pracovný deň" od nahlásenia prostredníctvom ServiceDesku (7 dní v týždni)


Rozširujúce komponenty Smerovač Výrobca: Typové označenie


2-port 100GE Interface Packet Transport Optimized LC pre smerovač - typ 1Podpora min. týchto 100G Ethernet rozhraní:- 100GBASE-SR10 100m- 100GBASE-LR4 10km- 100GBASE-ER4 40km1-port 100GE Interface Packet Transport Optimized LC pre smerovač - typ 1Podpora min. týchto 100G Ethernet rozhraní:- 100GBASE-SR10 100m- 100GBASE-LR4 10km- 100GBASE-ER4 40kmNáhradný napájací zdroj 750W AC pre smerovač - typ 2Náhradný napájací zdroj AC pre smerovač - typ 3Náhradný napájací zdroj 550W AC pre smerovač - typ 4Riadiaci modul s priepustnosťou rozhraní 128 Gbps pre smerovač - typ 4Rozširujúca licencia pre aktiváciu Metro Aggregation Services pre smerovač - typ 42-portový 10GE SFP+/XFP interface modul pre smerovač - typ 48-portový SFP GE and 1 port 10GE combo interface modul pre smerovač - typ 48-portový RJ48C T1/E1 interface modul pre smerovač - typ 4Rozširujúca licencia pre aktiváciu 4 metalických a 4 SFP portov pre smerovač - typ 5, 6Rozširujúca licencia pre aktiváciu 2 x 10G SFP portov pre smerovač - typ 5, 6Náhradný DC napájací modul 2kW pre smerovač typ – 1Náhradný napájací zdroj 3000W AC Power Supply pre smerovač - typ 12-slotová line karta pre smerovač - typ 1 s rozšírenou quality of service (QoS) funkcionalitouRozšírená IP licencia aktivujúca plnú škálu VRF inštancií pre 2-slotovú line kartu – typ 120-portový 1GE modulárny port adaptér pre smerovač - typ 18-portový 10GE modulárny port adaptér pre smerovač - typ 1Blok (modul) ventilátorov pre smerovač -typ 1Blok (modul) ventilátorov pre smerovač -typ 2Náhradný napájací zdroj 750W DC Power Supply pre smerovač -typ 24-portový 10GE modulárny port adapter pre smerovač - typ 2Broadband licencia pre 500 relácií pre smerovač typ 3Náhradný napájací zdroj 550W DC Power Supply – smerovač typ 4Blok (modul) ventilátorov s filtrom proti prachuFilter proti prachu pre blok (modul) ventilátorov16-portový T1/E1 interface module pre smerovač pre smerovač typ 4Kábel pre 16-portový T1/E1 interface modul o dĺžke 3,5mSieťový patch panel s 32x Rj-48 portami pre T1/E1Rozširujúca Metro IP licencia pre smerovač typ 5, typ 6

Rozširujúce rozhrania Prepínač, Smerovač Výrobca: Typové označenie

100GBASE-SR10 CFP transceiver, 100m OM3 MMF10GBASE-SR SFP Modul


10GBASE-LR SFP Modul10GBASE-BX SMF obojsmerný SFP+ modul 1260-nm to 1280-nm TX/1320-nm to 1340-nm RX wavelength, single LC/PC connector pre prepínače - typ 410GBASE-BX SMF obojsmerný SFP+ modul 1260-nm to 1320-nm to 1340-nm TX/1260-nm to 1280-nm RX wavelength, single LC/PC connector pre prepínače - typ 410GBASE-ER SFP Modul10GBASE-CU SFP+ Twinax kábel 1m, pasívny10GBASE-CU SFP+ Twinax kábel 3m, pasívny10GBASE-CU SFP+ Twinax kábel 5m, pasívny10GBASE-CU SFP+ Twinax kábel 7m, aktívnySFP-10G-LRMSFP+ BiDirectional for 40 km upstreamSFP+ BiDirectional for 40 km downstream10GBASE-SR XFP ModuleXFP transceiver modul pre 10GBASE-LR Ethernet a OC-192/STM-64 (SR-1) Packet-over-SONET/SDH (POS) aplikácia, SMF, duálny LC connector1000BASE-BX10 SFP modul, SMF, 1490-nm TX/1310-nm RX wavelength, LC/PC connector1000BASE-BX10 SFP modul, SMF, 1310-nm TX/1490-nm RX wavelength, LC/PC connector1000BASE-LX/LH SFP transceiver modul MMF/SMF 1310nm DOM1000BASE-SX SFP transceiver modul MMF 850nm DOM1000BASE-T SFP modul1000BASE-ZX Gigabit Ethernet SFP (DOM)

DWDM zariadeniaVšeobecné požiadavky pre všetky DWDM zariadeniaPožiadavky na DWDM platformu:DWDM systém musí obsahovať redundantné hot-swap napájacie zdroje, hot-swap ventilátory a redundantné centrálne riadiace jednotky.DWDM systém musí podporovať napájanie AC 230V alebo DC -48V.Všetky prepojenia v rámci DWDM systému, ako aj prepojenia s prídavnými pasívnymi jednotkami, musia byť dostupné z prednej strany dodávaného DWDM systému.Šasi DWDM systému musí byť vybavené univerzálnymi slotmi s možnosťou inštalácie všetkých typov kariet (transpondér, optický zosiľňovač, OADM, ROADM).DWDM Mux/Demux jednotky a patch panely musia byť pasívne za účelom zvýšenia MTBF, ale súčasne musia byť súčasťou inventory databázy DWDM zariadenia v centrálnom dohľadovom systéme.DWDM systém musí byť konštruovaný s ohľadom na maximálnu integráciu manažovacích a optických komponentov za účelom zvýšenia optického výkonu a redukovacia počtu použitých slotov v šasi systému. Uveďte detailné informácie o možnostiach integrácie.Návrh DWDM systému musí byť orientovaný za účelom minimalizácie množstva potrebných náhradných dielov, t.j. rozmanitosť použitých komponentov musí byť minimálna.

Požiadavky na funkcionalitu DWDM platformy:Navrhnutá DWDM platforma musí umožniť funkčné prepojenie na existujúcu DWDM platformu a podporovať end-to-end provisioning optických kanálov, ktoré sú generované transpondérmi, muxpondérmi alebo externými zariadeniami, cez celú DWDM infraštruktúru.Navrhnutá DWDM platforma musí voliteľne podporovať 96x 10/40/100 Gbps kanálov v C-pásme (50 GHz


spacing).Navrhnutá DWDM platforma musí voliteľne podporovať 96x 200 Gbps kanálov v C-pásme (50 GHz spacing).DWDM systém musí podporovať nasledovné konfigurácie DWDM uzla:

� Terminál� ROADM (2 a viac-smerový)� OLA (optický zosiľňovač).

DWDM systém musí umožňovať nasadenie v nasledujúcich typov topológie:� Lineárna� Kruhová� Mesh

DWDM systém musí obsahovať plne integrovaný a konfigurovateľný ROADM modul s minimálne 40 kanálmi (100 GHz spacing) v C-pásme.DWDM systém musí umožňovať budovanie siete s rovnakou hardvérovou konfiguráciou, ale s rôznymi počtami dostupných kanálov. Počet dostupných kanálov je definovaný iba licenčne.DWDM systém musí umožňovať nastavenie výkonu (power level) pre každý kanál zvlášť na ľubovolnom ROADM uzle. Nastavenie musí byť prostredníctvom zmeny softvérového nastavenia z manažmentového systému (na diaľku).Všetky ROADM moduly musia mať integrované softvérovo riadené VOA (Variable Optical Attenuators) umožňujúce ladenie optických úrovní pre každú lambdu v systémeDWDM systém musí umožňovať nastavenie a monitorovanie optického výkonu každého kanálu zvlášť. Monitorované a merané hodnoty musia byť dostupné prostredníctvom vstavaného manažmentu DWDM systému ako aj centrálnym manažmentovým systémom.ROADM moduly musia umožňovať kompenzáciu náklonu optického zisku pre prenášané optické spektrum (Optical Gain Tilt Equalization)DWDM systém musí umožňovať in-service upgrade 2-smerového ROADM systému na viac-smerový.DWDM systém musí umožňovať upgrade systému z pasívneho OADM na ROADM, len doplnením potrebných komponentov (bez výmeny hlavných komponentov - šasi, karty, ...).DWDM systém musí obsahovať integrovaný optický zosiľňovač priamo na ROADM module.DWDM systém musí umožňovať plné oddelenie komponentov pre „east“ a pre „west“ stranu tak, aby výpadok akéhokoľvek komponentu neovplyvnil obidva smery naraz.DWDM systém musí umožňovať terminovanie a cross-connect vlnových dĺžok (bez OEO regenerácie) uzlov s až 4, 8 alebo 16 smermi (degrees). Každý smer musí podporovať minimálne 40 kanálov.DWDM systém musí v prípade potreby umožňovať terminovanie/pridávanie klientských signálov (kanálov) tak, aby ich bolo možné smerovať ľubovoľnou linkou (Omni-directional rsp. Direction-less funkcionalita).Optický zosilňovač DWDM systému musí byť schopný reagovať na náhle zmeny (poškodenie opt. vlákna, výpadok kanálu) a zároveň aj na dlhodobé pomalé zmeny (starnutie alebo reparácia opt. vlákna). Reakcia na náhle zmeny ako napr. pridanie/odobranie kanálu musí byť rýchlejšia ako 1ms.DWDM systém musí podporovať laditeľnú jednotku na kompenzáciu chromatickej disperzie (Tunnable Dispersion compensation unit).DWDM systém musí podporovať riešenie pre zosilnenie optického signálu prostredníctvom EDFA a integrovaných RAMAN+EDFA optických zosilňovačov.DWDM systém musí podporovať optickú ochranu (Optical Protection) na úrovni opt. kanálu (Optical Channel level) ako aj ochranu na úrovni sekcie opt. multiplexu (Optical Multiplex Section level).DWDM systém musí umožňovať monitorovanie všetkých hlavných opt. parametrov relevantných komponentov.DWDM systém musí podporovať automatické vypnutie laseru (Automatic Laser Shutdown) podľa štandardu ITU-T G.664.Korelácia alarmov na úrovni siete pre Optical Transmission Section (OTS), Optical Multiplex Section (OMS), a Optical channel layer (OCH layer) musí spĺňať odporúčanie ITU-T G.768.V prípade dodávaného DWDM ROADM systému musí byť k dispozícii/dostupných minimálne 40 kanálov už v čase prvotnej inštalácie. Zvyšovanie počtu kanálov v ROADM uzle bude vyžadovať iba pridávanie klientských rozhraní (farebný signál, transpondér/muxpondér, ...).Navrhnutá DWDM platforma musí podporovať rozšírenie o funkcionalitu GMPLS/WSON control plane za účelom validácie lambda provisiongu a presmerovania v prípade zmeny optických parametrov v DWDM sieti


Funkcionalita GMPLS/WSON musí pri validácii optickej cesty počítať s lineárnymi aj nelineárnymi efektami:

� Power budget/Insertion loss� Chromatická disperzia (CD)� OSNR� Four-Wave mixing (FWM)� CrossPhase modulácia (XPM)� Cross Talk

Funkcionalita GMPLS/WSON musí podporovať IP+Optical GMPLS-UNI rozhranie pre IP smerovacie systémy za účelom auto-provisioningu a presmerovaniaFunkcionalita GMPLS/WSON musí umožňovať automatickú optickú obnovu (automatical optical restoration)Funkcionalita GMPLS/WSON musí byť v súlade s RFC6566 pre R (Restoration) s ohľadom na zmenu lineárnych aj nelineárnych efektovFunkcionalita GMPLS/WSON musí mať optimalizovaný algorytmus/signalizáciu pre koherentné systémy, kde nie je potrebné počítať s CD a PMD

Požiadavky na Transpondéry/MuxpondéryKlientske rozhrania pre transpondéry/muxpondéry musia byť realizované prostredníctvom flexibilne vymeniteľných rozhraní (SFP, SFP+, XFP, CXP, CFP a pod.) s ohľadom na typ pripojeného klienta.Transpondéry/muxpondéry musia byť vybavené systémom automatického vypnutia laseru v prípade zlyhania trunkového prepojenia resp. vzdialeného klientského signálu.K dispozícii musia byť 10G transpondéry (SW definovateľlnými ako OTU-2, STM-64, 10GE WAN PHY, 10GE LAN PHY, 8G FC alebo 10G FC. 10GE LAN PHY a 10G FC režim musí podporovať plnú rýchlosť rozhrania podľa príslušného štandardu.).K dispozícii musia byť 40G transpondéry (SW definovateľnými ako STM-256, OTU-3, 40GE CRB).K dispozícii musia byť 4x 10G muxpondéry (SW definovateľnými ako STM-64, 10GE WAN PHY, 10GE LAN PHY, OTU-2, 8G FC, 10G FC).K dispozícii musia byť 100G transpondéry (SW definovateľnými ako OTU-4, 100GE), ktoré zároveň umožňujú na 100GE klientskom rozhraní multiplexing 2x 40GEK dispozícii musia byť 10x 10G muxpondéry (SW definovateľnými ako STM-64, 10GE WAN PHY, 10GE LAN PHY, OTU-2, 8G FC, 10G FC).Systém musí podporovať multiplexing 2x 100G cez jednu 200G vlnovú dĺžku40G a 100G line karty musia byť inštalované v typovo rovnakých šasi, v akých sú inštalované aj ostatné komponenty DWDM systému.Linkový výstup 10G/40G/100G transpondérov/muxpondérov musí poskytovať možnosť byť plne laditeľný v minimálnom rozsahu 80 kanálov (50 GZh spacing). Pre 10G transpondéry/muxpondéry musí zároveň existovať aj nízkonákladová alternatíva s fixnými vlnovými dĺžkami.10G/40G/100G transpondéry/muxpondéry musia mať implementované ITU-T G.709 vrátane Enhanced Forward Error Correction algoritmov podľa ITU-T G.975.1.DWDM systém musí poskytovať možnosť inštalovania integrovaného SDH Add-Drop multiplexera s prepínacou kapacitou min. 50G (integrácia v jednej karte). Vyžadovaná je:

� Podpora štandardného SDH add/drop multiplexu STM-1, STM-4, STM-16 a GE signálov do OTU-2 G.709 linkového výstupu.

� Škálovateľnosť min. 16x STM-1/4.� Schopnosť konfigurácie ako aj prevádzky v single alebo plne redundantnom režime.� Ochrana dostupná na klientskej ako aj linkovej strane.

Podpora „cudzích farebných“ signálov (Allien Wavelenght)DWDM systém musí umožňovať priame pripojenie a transport DWDM signálov generovaných externými zariadeniami (IP router, prepínač, SDH zariadenia) v súlade so štandardom ITU-T G.698.2. Dodatočné zariadenia pre zabezpečenie tejto funkcionality sú nežiadúce.DWDM systém musí podporovať priame pripojenie a transport farebných (DWDM) signálov minimálne pre GE, STM-16, STM-64, 10GE WAN PHY, 10GE LAN PHY, 40GE a 100GE.DWDM systém musí umožňovať monitorovanie a nastavovanie výkonu farebných (DWDM) signálov


generovaných externými zariadeniami.DWDM systém musí byť schopný provisioningu optických kanálov end-to-end v celej DWDM sieti bez ohľadu na to, či je vstupný DWDM signál generovaný vstavanými transpondérmi/muxpondérmi alebo externými zariadeniami.DWDM systém musí umožňovať regeneráciu IPoDWDM signálu z IP routrov na 100Gb/s

Požiadavky na manažment DWDM sieteOSC kanál DWDM systému musí byť v súlade s ITU-T G.692 prevádzkovaný na vlnovej dĺžke 1510 nm alebo 1518nm (kvôli možnosti použitia RAMAN zosilňovača). OSC kanál musí byť schopný prenášať aj užívateľské dáta, pričom kapacita OSC kanálu musí byť minimálne 100 Mbps.Všetky komponenty DWDM systému musia byťmanažovateľné prostredníctvom jedného manažment systému.DWDM systém musí podporovať GCC komunikačný kanál v G.709 záhlaví pre všetky transpondér/muxpondér moduly.Ak je DWDM systém v rámci jedného uzla zostavený z viacerých šasi, tieto elementy musia byť z pohľadu manažmentu riadené ako jeden systém (minimálne 24 elementov/šasi musí byť manažovateľných ako jeden systém).DWDM systém musí byť schopný monitorovať (performance monitoring) protokol ako aj payload prenášaných kanálov (SDH, Ethernet, FC). Uveďte detailné informácie o možnostiach performance monitoringu ponúkaného DWDM systému.DWDM systém musí zahŕňať nástroj pre návrh kompletnej DWDM siete (DWDM Network Design Tool) vrátane existujúcej DWDM platformy, ktorý analyzuje DWDM systém a výkonnosť celej siete, pričom je požadovaná možnosť definovania typu optického vlákna pre jednotlivé opt. trasy. Tento nástroj pre návrh DWDM siete musí byť k dispozícii zákazníkovi.Nástroj pre návrh DWDM siete musí obsahovať minimálne tieto funkcionality:� kalkulácia power budgetu a analýza End of Life pre každý kanál v DWDM sieti,� návrh potrebnej jednotky pre kompenzáciu chromatickej disperzie (Dispersion Compensation Units),� možnosť analýzy výkonnosti DWDM siete aj s kanálmi generovanými externými zariadeniami,� generovanie detailného zoznamu materiálu potrebného na vybudovanie DWDM siete. Sú požadované

zoznamy materiálu v sumárnej podobe pre celú sieť ako aj zoznamy pre každý DWDM uzol zvlášť,� generovanie nákresu (inštalačného plánu) pre každý DWDM uzol,� generovanie detailného zoznamu všetkých potrebných prepojení medzi jednotlivými komponentami

DWDM systému pre každý DWDM uzol,� generovanie konfiguračného súboru, ktorý je následne možné uploadovať do samotného DWDM

systému (Automatic Node Configuration).Vstavaný manažment DWDM systému musí umožňovať end-to-end provisiong opt. kanálov (generovaných tranpondérmi/muxpondérmi ako aj externými zariadeniami) cez celú DWDM sieť bez potreby manuálneho definovania parametrov jednotlivých komponentov DWDM systému. DWDM systémy/uzly participujúce na vytváranom okruhu musia byť automaticky prekonfigurované tak, aby bola zachovaná maximálna výkonnosť celého DWDM systému.DWDM systém musí kontinuálne monitorovať parametre opt. trasy (fiber span) ako aj kľúčové parametre všetkých kanálov ROADM uzla.DWDM systém musí byť schopný automaticky nastavovať opt. zosilnenie tak, aby bolo kompenzované starnutie opt. trasy (fiber span aging variation).DWDM systém musí umožňovať pripojenie externých optických analyzátorov alebo meracích prístrojov prostredníctvom dedikovaných monitorovacích portov (bez potreby rozpojenia vlákna alebo opt.kanálov).Vstavaný manažment DWDM systému musí byť schopný korelácie alarmov tak, aby iba root cause alarm bol reportovaný do nadradených manažment systémov. Všetky ostatné alarmy korelované do root cause alarmu budú uchované a dostupné pre ďalšie spracovanie, ale nebudú reportované. Korelácia je vyžadovaná na úrovni DWDM uzla aj na úrovni DWDM siete. Korelácia alarmov na sieťovej úrovni má byť v súlade so štandardom ITU-T G.798.DWDM systém musí byť manažovateľný prostredníctvom IP siete. Manažment musí byť možný prostredníctvom príkazového riadku (command line interface) a prostredníctvom grafického rozhrania. DWDM systém musí tiež podporovať SNMPv3 protokol.DWDM manažment systém musí umožňovať end-to-end provisioning všetkých okruhov prostredníctvom GUI rozhrania


DWDM manažment systém musí byť schopný graficky prezentovať všetky vytvorené okruhy (so zobrazením všetkých uzlov v ceste a relevantnej korelácie v DWDM topológii).DWDM manažment systém musí byť schopný graficky prezentovať alarmy afektujúce príslušný okruh.DWDM manažment systém musí poskytovať kompletný súbor informácií (počítadlá/štatistiky/alarmy/diagnostika) o optickej vrstve ako sú:� status optických rozhraní,� vlnová dĺžka,� optický výkon,� kompenzácia disperzie,� status G.709.� počítadlá OTU alarmov (LOS, LOF, LOM BDI, IAE, BIP, BEI, TIM),� počítadlá ODU alarmov (AIS, BDI, OCI, LCK, BIP, BEI, PTIM, TIM),� FEC mód,� výkonnosť prenosu – EC (corrected bits), UC (uncorrectable words), Pre-FEC BER, Q a Q-margin,� aktívne alarmy (LOS, LOF, LOM, IAE, OTU-BDI, OTU-TIM, OTU_SF_BER, OTU_SD_BER, ODU-

AIS, ODU-BDI, OCI, LCK, PTIM, ODU-TIM, FECMISMATCH),� OTU/ODU trace.

DWDM zariadenia 1 – 3 musia spĺňať všetky požiadavky z kapitoly “Všeobecné požiadavky pre všetky DWDM zariadenia” a zároveň nasledujúce požiadavky pre jednotlivé zariadenia:DWDM Zariadenie 1 DWDM uzol - ROADM, 3 smery, DC napájanie

Vlastnosti

1. DWDM ROADM systém pozostávajúci z dvoch systémových šasi, každé šasi musí obsahovať minimálne 8 slotov2. Každé šasi DWDM systému musí byť osadené:• Redundantnými hot-swap napájacími DC zdrojmi a príslušnými napájacími káblami• hot-swap ventilátormi• Redundantnými riadiacimi procesorovými jednotkami3. DWDM systém musí obsahovať dve police pre umiestnenie jednotiek kompenzujúcich chromatickú disperziu4. DWDM systém musí obsahovať aktívne ROADM moduly a pasívne Mux/Demux jednotky umožňujúce terminovanie a cross-connect vlnových dĺžok (bez OEO regenerácie) pre 3 smery. Každý smer musí podporovať minimálne 40 kanálov.5. Navrhnuté ROADM moduly musia mať integrovaný EDFA optický predzosilňovač.6. DWMD systém musí byť osadený výstupným optickým EDFA zosilňovačom (17dB) pre každý smer. Optický zosilňovač nesmie obsadiť viac ako jeden slot v šasi DWDM systému.7. DWDM systém musí obsahovať OSC kanál pre každý smer.8. DWDM systém musí byť osadený 10G transpondérmi, tak aby umožnil ukončiť 5 x 10G služieb pre každý smer samostatne.9. Súčasťou dodávky DWDM systému musia byť všetky náležité optické patchcordy potrebné pre interné nakáblovanie DWDM uzla.10. DWDM zariadenie musí byť montovateľné do 19“ ETSI dátového rozvádzača s hĺbkou max. 300mm, max. zastavaný priestor „DWDM uzla – ROADM, 3 smery, DC napájanie“ nemôže presiahnuť 23RU

Servisné služby Prístup na servisné stránky výrobcu s možnosťou bezplatnej aktualizácie OS, firmware, minoritných a hlavných softérových


updatov, ako aj telefonická a e-mailová podpora priamo u výrobcu na obdobie 36 mesiacov

Záruka



DWDM Zariadenie 2 DWDM uzol - ROADM, 2 smery, (možnosť upgrade na 3 alebo 4 smery), DC napájanie

Vlastnosti

1. DWDM ROADM systém pozostávajúci z dvoch systémových šasi, každé šasi musí obsahovať minimálne 8 slotov2. Každé šasi DWDM systému musí byť osadené:• Redundantnými hot-swap napájacími DC zdrojmi a príslušnými napájacími káblami• hot-swap ventilátormi• Redundantnými riadiacimi procesorovými jednotkami.3. DWDM systém musí obsahovať dve police pre umiestnenie jednotiek kompenzujúcich chromatickú disperziu.4. DWDM systém musí obsahovať aktívne ROADM moduly a pasívne Mux/Demux jednotky umožňujúce terminovanie a cross-connect vlnových dĺžok (bez OEO regenerácie) pre 2 smery s možnosťou rozšírenia na 3 alebo 4 smery.Každý smer musí podporovať minimálne 40 kanálov.5. Navrhnuté ROADM moduly musia mať integrovaný EDFA optický predzosilňovač.6. DWMD systém musí byť osadený výstupným optickým EDFA zosilňovačom (17dB) pre každý smer. Optický zosilňovač nesmie obsadiť viac ako jeden slot v šasi DWDM systému.7. DWDM systém musí obsahovať OSC kanál pre každý smer.8. DWDM systém musí byť osadený 10G transpondérmi, tak aby umožnil ukončiť 5 x 10G služieb pre každý smer samostatne.9. Súčasťou dodávky DWDM systému musia byť všetky náležité optické patchcordy potrebné pre interné nakáblovanie DWDM uzla.10. DWDM zariadenie musí byť montovateľné do 19“ ETSI dátového rozvádzača s hĺbkou max. 300mm, max. zastavaný priestor „DWDM uzla – ROADM, 2 smery (možnosť upgrade na 3 alebo 4 smery), DC napájanie“ nemôže presiahnuť 20RU

Servisné služby


Záruka




DWDM Zariadenie 3 DWDM uzol - ROADM, 2 smery, DC napájanie

Vlastnosti1. DWDM ROADM systém pozostávajúci z jedného systémového šasi s minimálne 8 slotmi2. Šasi DWDM systému musí byť osadené:• Redundantnými hot-swap napájacími AC zdrojmi a príslušnými napájacími káblami• hot-swap ventilátormi• Redundantnými riadiacimi procesorovými jednotkami3. DWDM systém musí obsahovať jednu policu pre umiestnenie jednotiek kompenzujúcich chromatickú disperziu4. DWDM systém musí obsahovať aktívne ROADM moduly a pasívne Mux/Demux jednotky umožňujúce vytvorenie dvojsmerového ROADM uzla.Každý smer musí podporovať minimálne 40 kanálov5. Navrhnuté ROADM moduly musia mať integrovaný EDFA optický predzosilňovač.6. DWMD systém musí byť osadený výstupným optickým EDFA zosilňovačom (17dB) pre každý smer. Optický zosilňovač nesmie obsadiť viac ako jeden slot v šasi DWDM systému.7. DWDM systém musí obsahovať OSC kanál pre každý smer8. DWDM systém musí byť osadený 10G transpondérmi, tak aby umožnil ukončiť 5 x 10G služieb pre každý smer samostatne9. Súčasťou dodávky DWDM systému musia byť všetky náležité optické patchcordy potrebné pre interné nakáblovanie DWDM uzla10. DWDM zariadenie musí byť montovateľné do 19“ ETSI dátového rozvádzača s hĺbkou max. 300mm, max. zastavaný priestor „DWDM uzla – ROADM, 2 smery, Line, AC napájanie“ nemôže presiahnuť 12RU

Servisné služby


Záruka



DWDM rozhrania:

100G OTU4 single-wavelength Transpondér/Muxpondér


pre rozhrania 1x100GE / 2x40GE, laditeľný

Vlastnosti

1. 100G DWDM modul musí byť z dôvodu kompatibility s dodávaným DWDM systémom od rovnakého výrobcu ako navrhnutý DWDM systém, inštalovateľný do dodávaných DWDM zariadení a zaberajúci 1 slot v dodávaných šasi2. 100G DWDM modul musí mať jedno voliteľné klientske rozhranie a jeden zabudovaný DWDM trunk preladiteľný v C-pásme ITU-T3. 100G DWDM modul musí podporovať koherentnú technológiu s CP-DQPSK modulačným formátom optického vysielača4. DWDM rozhranie musí podporovať minimálne 96 vlnových dĺžok a byť laditeľné v rozsahu 1528,77nm – 1566,72nm s 50GHz spacingom5. DWDM rozhranie musí podporovať Automatic laser shutdown and restart podľa ITU-T G.6646. Tolerancia optického prijímača DWDM rozhrania voči chromatickej disperzii musí byť minimálne v rozsahu +/- 60.000 ps/nm7. DWDM rozhranie musí podporovať minimálne FEC podľa G.975 a UFEC podľa G.975.18. Klienske rozhranie musí podporovať minimálne FEC podľa G.9759. 100G DWDM modul musí len prostredníctvom softvérového nastavenia podporovať nasledujúce konfigurácie• Transpondér – protokolovo transparentný mapping klienskych 100GE LAN-PHY a OTU-4 na OTU-4 formát trunku• Muxpondér – 2x 40GE muxpondér na klienskom rozhraní na jednu výstupnú 100G DWDM OTU-4 vlnovú dĺžku• Regenerátor – musí v konfigurácii s rovnakým modulom cez blackplane konektivitu podporovať OTN Optical-Electrical-Optical (OEO) regeneráciu10. Modul musí podporovať nasledujúce formáty ochrany:• Nechránená• 1+1• Optical Channel (OCH) trail• Y-kábel

Servisné služby


Záruka


Výrobca: (doplní uchádzač)Typové označenie (doplní uchádzač)

Modulárne DWDM trunk rozhranie pre 10G transpondér osadený v DWDM uzle, fixná vlnová dĺžka, -


400 až 800 ps/nm pri 23dB OSNR, LC konektor

Vlastnosti

1. Modulárne DWDM trunkové rozhranie musí byť z dôvodu kompatibility s dodávaným DWDM systémom od rovnakého výrobcu ako navrhnutý DWDM systém2. Modulárne DWDM trunkové rozhranie musí byť kompatibilné s 10G transpondérom osadeným v DWDM uzle3. Modulárne DWDM trunkové rozhranie musí spĺňať štandardy ITU G694 a Telcordia GR-29184. Modulárne DWDM trunkové rozhranie musí byť vo variante na fixnej vlnovej dĺžke z rozsahu 1530,33nm-1561,8nm so 100GHz spacingom5. Požadovaná stabilita DWDM lasera musí byť v rozsahu -100pm - +100pm (100GHz spacing), max. spektrálna šírka musí byť 200pm6. Vysielacia úroveň optického signálu musí byť minimálne v rozsahu -2dBm - +2dBm7. Požadovaná tolerancia voči chromatickej disperzii musí byť v rozsahu -400 – 800ps/nm pri 23dB OSNR8. Modulárne DWDM trunkové rozhranie musí podporovať FEC a EFEC9. Požadovaný typ konektorov je LC


Modulárne DWDM trunk rozhranie pre 10G transpondér osadený v DWDM uzle, fixná vlnová dĺžka, -500 až 1300 ps/nm pri 23dB OSNR, LC konektor

Vlastnosti



Modulárne DWDM trunk rozhranie pre 10G transpondér osadený v DWDM uzle, laditeľné, -500 až 1600


ps/nm pri 23dB OSNR, LC konektor

Vlastnosti

1. Modulárne DWDM trunkové rozhranie musí byť z dôvodu kompatibility s dodávaným DWDM systémom od rovnakého výrobcu ako navrhnutý DWDM systém2. Modulárne DWDM trunkové rozhranie musí byť kompatibilné s 10G transpondérom osadeným v DWDM uzle3. Modulárne DWDM trunkové rozhranie musí spĺňať štandardy ITU G694 a Telcordia GR-29184. Modulárne DWDM trunkové rozhranie musí byť laditeľné v rozsahu 1528,77nm-1566,72nm s 50GHz spacingom5. Požadovaná max. spektrálna šírka musí byť 200pm6. Vysielacia úroveň optického signálu musí byť minimálne v rozsahu -1dBm - +3dBm7. Požadovaná tolerancia voči chromatickej disperzii musí byť v rozsahu -500 – 1600ps/nm pri 23dB OSNR8. Modulárne DWDM trunkové rozhranie musí podporovať FEC a EFEC9. Požadovaný typ konektorov je LC


Modulárne klientské rozhranie 10Gbase-SR pre 10G transpondér osadený v DWDM uzle, LC konektor

Vlastnosti

1. Klientske rozhranie 10Gbase-SR musí byť z dôvodu kompatibility s dodávaným DWDM systémom od rovnakého výrobcu ako navrhnutý DWDM systém2. Klientske rozhranie 10Gbase-SR musí byť kompatibilné s 10G transpondérom osadeným v DWDM uzle3. Klientske rozhranie musí spĺňať štandard 10GE BASE-SR4. Požadovaný typ konektorov je LC


Modulárne klientské rozhranie 10Gbase-LR pre 10G transpondér osadený v DWDM uzle, LC konektor

Vlastnosti

1. Klientske rozhranie 10Gbase-LR musí byť z dôvodu kompatibility s dodávaným DWDM systémom od rovnakého výrobcu ako navrhnutý DWDM systém2. Klientske rozhranie 10Gbase-LR musí byť kompatibilné s 10G transpondérom osadeným v DWDM uzle3. Klientske rozhranie musí spĺňať štandard 10GE BASE-LR4. Požadovaný typ konektorov je LC


Modulárne klientské rozhranie pre 100G OTU4 single-wavelength Transpondér/Muxpondér, 100Gbase-SR10 vrátane MPO kábla 10m

Vlastnosti

1. Klientske rozhranie 100Gbase-SR10 musí byť z dôvodu kompatibility s dodávaným DWDM systémom od rovnakého výrobcu ako navrhnutý DWDM systém2. Klientske rozhranie 100Gbase-SR10 musí byť kompatibilné


s modulom „100G OTU4 single-wavelength Transpondér/Muxpondér pre rozhrania 1x100GE / 2x40GE, laditeľný“3. Klientske rozhranie 100Gbase-SR10 je tvorené desiatimi linkami, pracujúcimi na 850nm4. Klientske rozhranie 100Gbase-SR10 musí mať minimálny dosah 100m na MMF optickom vlákne5. Klientske rozhranie 100Gbase-SR10 musí byť dodávané s MPO káblom


DWDM konektory:Útlmový článok 10dB, LC konektor

Útlmový článok 10dB, LC konektorVýrobca: (doplní uchádzač)Typové označenie (doplní uchádzač)

Útlmový článok 12dB, LC konektorÚtlmový článok 12dB, LC konektor


Kompenzátor chromatickej disperzie 1150 ps/nm, LC konektor

Vlastnosti

1. Pasívny optický modul kompatibilný s dodávaným DWDM systémom s úrovňou kompenzácie chromatickej disperzie 1150 ps/nm2. Maximálna úroveň Insertion Loss (IL) nesmie prekročiť 6,2dB3. Maximálna úroveň polarizačnej módovej disperzie (PMD) nesmie prekročiť 1ps4. Modul musí byť optimalizovaný pre implementáciu v rozsahu vlnových dĺžok 1525nm-1565nm5. Požadovaný typ konektorov je LC-UPC



Vlastnosti





Vlastnosti




Vlastnosti




Vlastnosti




Vlastnosti

1. Pasívny optický modul kompatibilný s dodávaným DWDM systémom s úrovňou kompenzácie chromatickej disperzie 550 ps/nm2. Maximálna úroveň Insertion Loss (IL) nesmie prekročiť 3,9dB3. Maximálna úroveň polarizačnej módovej disperzie (PMD) nesmie prekročiť 1ps


4. Modul musí byť optimalizovaný pre implementáciu v rozsahu vlnových dĺžok 1525nm-1565nm5. Požadovaný typ konektorov je LC-UPC



Vlastnosti




Vlastnosti




Vlastnosti



Transpondér/Muxpondér


pre rozhrania STM1 / STM4 / SMT16 / FE / GE / FC 1G / FC 2G / FC 4G / FC 8G, trunk rozhranie OTU2

Vlastnosti

1.modul musí byť z dôvodu kompatibility s dodávaným DWDM systémom od rovnakého výrobcu ako navrhnutý DWDM systém, inštalovateľný do dodávaných DWDM zariadení a zaberajúci 1 slot v dodávaných šasi

2. modul musí obsahovať minimálne 8x SFP a 2x XFP porty

3. modul musí voliteľne pracovať ako 4x 2,5G transpondér

4. modul môže voliteľne pracovať ako muxpondér, kedy musí agregovať mix klientskych služieb na výstupné OTU-2 trunk rozhranie

5. modul musí podporovať nasledovné protokoly:

� SONET/SDH:� STM-1/OC-3� STM-4/OC-12� STM-16/OC-48

� OTN:� OTU-1� OTU-2

� Ethernet:� Fast Ethernet� Gigabit Ethernet

� SAN� ESCON� 1,2,4 Gigabit Fibre Channel� 8 Gigabit Fibre Channel

6. Modulárne SFP rozhrania musia podporovať FEC a no FEC mód

7. Modulárne XFP rozhrania musí podporovať aj EFEC mód


Modulárne DWDM trunk rozhranie pre Transpondér/Muxpondér STM1 / STM4 / SMT16 / FE / GE / FC 1G / FC 2G / FC 4G / FC 8G, fixná vlnová dĺžka, -500 až 1300 ps/nm pri 23dB OSNR, LC konektor

Vlastnosti:

1. Modulárne DWDM trunkové rozhranie musí byť z dôvodu kompatibility s dodávaným DWDM systémom od rovnakého výrobcu ako navrhnutý DWDM systém

2. Modulárne DWDM trunkové rozhranie musí byť kompatibilné s „Transpondér/Muxpondér pre rozhrania STM1 / STM4 / SMT16 / FE / GE / FC 1G / FC 2G / FC 4G / FC


8G, trunk rozhranie OTU2“ modulom

3. Modulárne DWDM trunkové rozhranie musí spĺňať štandardy ITU G694 a Telcordia GR-2918

4. Modulárne DWDM trunkové rozhranie musí byť vo variante na fixnej vlnovej dĺžke z rozsahu 1530,33nm-1561,8nm so 100GHz spacingom

5. Požadovaná stabilita DWDM lasera musí byť v rozsahu -100pm - +100pm (100GHz spacing), max. spektrálna šírka musí byť 200pm

6. Vysielacia úroveň optického signálu musí byť minimálne v rozsahu -1dBm - +3dBm

7. Požadovaná tolelancia voči chromatickej disperzii musí byť v rozsahu -500 – 1300ps/nm pri 23dB OSNR

8. Modulárne DWDM trunkové rozhranie musí podporovať FEC a EFEC

9. Požadovaný typ konektorov je LC


Modulárne klientské rozhranie pre Transpondér/Muxpondér STM1 / STM4 / SMT16 / FE / GE / FC 1G / FC 2G / FC 4G / FC 8G, STM16 I-16 SR-1 SM 1310nm, LC konektor

Vlastnosti

1. Klientske rozhranie STM-16 I-16 SR-1 musí byť z dôvodu kompatibility s dodávaným DWDM systémom od rovnakého výrobcu ako navrhnutý DWDM systém

2. Klientske rozhranie STM-16 I-16 SR-1 musí byť kompatibilné s „Transpondér/Muxpondér pre rozhrania STM1 / STM4 / SMT16 / FE / GE / FC 1G / FC 2G / FC 4G / FC 8G, trunk rozhranie OTU2“ modulom

3. Klientske rozhranie musí spĺňať štandard STM-16 I-16 SR-1



Rozšírenie kapacity DWDM siete na 20 vlnových dĺžok

VlastnostiSoftvérová licencia pre rozšírenie kapacity ROADM modulu o 10 vlnových dĺžok



Káble:

Komponent Výrobca: Typové označenie

Optical patchcord E2000/APC - SC/UPC , SM, duplex , 5 mOptical patchcord E2000/APC - LC/UPC , SM, duplex , 5 mOptical patchcord E2000/APC - LC/UPC , SM, duplex , 10 mOptical patchcord E2000/APC - LC/UPC , SM, duplex , 15 mOptical patchcord E2000/APC - LC/UPC , SM, duplex , 20 mOptical patchcord E2000/APC - LC/UPC , SM, duplex , 25 mOptical patchcord E2000/APC - LC/UPC , SM, duplex , 30 mOptical patchcord E2000/APC - LC/UPC , SM, duplex , 40 mOptical patchcord LC/UPC - LC/UPC , MM OM3, duplex , 3 mOptical patchcord LC/UPC - LC/UPC , MM OM3, duplex , 10 mOptical patchcord LC/UPC - LC/UPC , MM OM3, duplex , 25 mOptical patchcord LC/UPC - LC/UPC , MM OM3, duplex , 30 mOptical patchcord E2000/APC - FC/PC , SM, duplex , 2 mOptical patchcord E2000/APC - E2000/APC , SM, duplex , 1 mOptical patchcord E2000/APC - E2000/APC , SM, duplex , 2 mOptical patchcord E2000/APC - E2000/APC , SM, duplex , 5 mOptical patchcord LC/UPC - SC/UPC , MM OM3, duplex , 5 mOptical patchcord LC/UPC - SC/UPC , MM OM3, duplex , 10 mOptical patchcord FC/UPC - FC/UPC , SM, duplex , 1 mOptical patchcord FC/UPC - FC/UPC , SM, duplex , 2 mOptical patchcord LC/UPC - FC/UPC , SM, duplex , 5 mOptical patchcord LC/UPC - FC/UPC , SM, duplex , 10 mOptical patchcord LC/UPC - FC/UPC , SM, duplex , 20 mOptical patchcord LC/UPC - FC/UPC , SM, duplex , 30 mOptical patchcord LC/UPC - FC/UPC , SM, duplex , 40 mOptical patchcord LC/UPC - LC/UPC , SM, duplex , 10 mOptical patchcord LC/UPC - SC/UPC , SM, duplex , 10 mOptical patchcord LC/UPC - SC/UPC , SM, duplex , 20 mOptical attenuator LC 5dBOptical patchcord LC/UPC-ST/UPC , MM OM3, duplex , 1 mOptical patchcord LC/UPC-ST/UPC , MM OM3, duplex , 2 mOptical patchcord LC/UPC-ST/UPC , MM OM3, duplex , 5 mOptical patchcord LC/UPC-ST/UPC , MM OM3, duplex , 25 mFTP metalic patch cable RJ45-RJ45, 1mFTP metalic patch cable RJ45-RJ45, 2mFTP metalic patch cable RJ45-RJ45, 3mFTP metalic patch cable RJ45-RJ45, 5mFTP metalic patch cable RJ45-RJ45, 7mFTP metalic patch cable RJ45-RJ45, 10mOptical patchcord E2000/APC - LC/UPC , SM, duplex , 5 m

Rozšírenie existujúceho SW – management sieťového prostredia


Rozšírenie centrálneho manažment nástroja na zariadenia pre rozkladanie záťaže 2 - základná licencia pre 1000 zariadení –


Platforma Cisco Identity ServicesRozšírenie centrálneho manažment nástroja na zariadenia pre rozkladanie záťaže 2 - základná licencia pre 5000 zariadení – Platforma Cisco Identity ServicesRozšírenie centrálneho manažment nástroja na zariadenia pre rozkladanie záťaže 2 - rozšírená licencia pre 1000 zariadení – Platforma Cisco Identity ServicesRozšírenie centrálneho manažment nástroja na zariadenia pre rozkladanie záťaže 2 - rozšírená licencia pre 5000 zariadení – Platforma Cisco Identity ServicesRozšírenie centrálneho manažment nástroja na LAN a WLAN sieť - základná licencia pre 1000 manažovaných zariadení– Platforma Cisco Prime InfrastructureRozšírenie centrálneho manažment nástroja na LAN a WLAN sieť - základná licencia pre 100 Netflow portov – Platforma Cisco Prime InfrastructureRozšírenie centrálneho manažment nástroja na LAN a WLAN sieť - základná licencia pre 1000 Netflow portov – Platforma Cisco Prime InfrastructureRozšírenie centrálneho manažment nástroja na LAN a SAN zariadenia dátového centra - licencia pre zariadenie Nexus 6001 – platforma Data Center Network ManagerRozšírenie centrálneho manažment nástroja pre DWDM + MPLS - licencia pre zariadenie Cisco ASR9010 – platforma Prime NetworkRozšírenie centrálneho manažment nástroja pre DWDM + MPLS - licencia pre zariadenie Cisco ASR9001 – platforma Prime NetworkRozšírenie centrálneho manažment nástroja pre DWDM + MPLS - licencia pre zariadenie Cisco ASR903 – platforma Prime NetworkRozšírenie centrálneho manažment nástroja pre DWDM + MPLS - licencia pre zariadenie Cisco ASR901 – platforma Prime NetworkRozšírenie centrálneho manažment nástroja pre DWDM + MPLS - licencia pre zariadenie Cisco ASR1000 – platforma Prime NetworkRozšírenie centrálneho manažment nástroja pre DWDM + MPLS - licencia pre zariadenie Cisco ISR800 – platforma Prime NetworkRozšírenie centrálneho manažment nástroja pre DWDM + MPLS - licencia pre zariadenie Cisco ME3600X – platforma Prime NetworkRozšírenie centrálneho manažment nástroja pre DWDM + MPLS - licencia pre zariadenie Cisco NCS2006 – platforma Prime NetworkCentrálny manažment nástroj– platforma EPN

Rozšírenie existujúceho SW prostredia


Licencie so supportným pokrytím v rozsahu 8x5:Operations Bridge Premium Edition - 50 Node PackAdd-on Topology Based Event Correlation - 50 Node PackAdd-on Operations Bridge System Collector - 50 Node PackOperations Bridge Management Pack 25 OS Instance Pack


Network Node Manager i Premium Edition - 50 devices packBusiness Process Monitoring (BPM) - Transaction / BPM Single LocationSM Enterprise Suite with Connect-It Connectors and Knowledge Management - ConcurrentSM Knowledge Management User - ConcurrentSM Knowledge Management User - NamedVMware vSphere 6 with Operations Management Enterprise Plus for 1 processorRed Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters, StandardRed Hat Enterprise Linux for SAP Application Virtual Datacenters, PremiumVMware Site Recovery Manager 6 Enterprise (25 VM Pack) BIG-IP Secure Web Gateway License for 4200v/4000s/3900

VoIP komponenty:VoIP hlasová brána

Vlastnosti

- Možnosť voľby napájania 48VDC a 230VAC, možnosť duálneho LAN pripojenia 10/100/1000BT, podpora hlasových kompresných štandardov G.711, G.723.1/A, G.729/AB - 16x analógové rozhrania typu FXS s podporou CLIP (včítane SW licencií) - 16x digitálne rozhrania minimálne so signalizáciou 2B+D, ideálne so signalizáciou 3B+D s podporou voľby volaného účastníka menom, priamo z DB centrálnej lokality (včítane SW licencií) - možnosť rozšírenia o bežné TDM rozhrania, ako sú napr. analógové FXS, digitálne používateľské rozhranie, rozhranie pre externé linky typu TP1, ISDN BRA, ISDN PRA (včítane podpory protokolu Q-sig) - prehrávanie hlasových nápovedí používateľovi priamo hlasovou bránou, generátory a detektory DTMF tónov priamo na bráne - zabezpečenie záchrany minimálne jednej, ideálne aj viacerých lokalít, v prípade výpadku IP prepojenia na centrálnu lokalitu, tak aby boli umožnené minimálne volania medzi používateľmi danej lokality, prípadne medzi používateľmi na IP dostupných lokalitách - transparentnosť pre modem/fax, podpora Fax T.38/fallback na G.711 - hlasové brány budú riadené prostredníctvom existujúcich CallServerov Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise (GeoClusterov), používatelia pripojení na hlasovú bránu musia byť konfigurovaný na CallServeri.

Záruka3 roky bezplatná oprava u obstarávateľa na celú zostavu, maximálna doba opravy do 24 hodín od nahlásenia prostredníctvom ServiceDesku (7 dní v týždni)


VoIP SIP Brána

Vlastnosti Umožňuje pripojiť analógových účastníkov rozhraním FXS prostredníctvom VoIP protokolov SIP, RTP... na Call Server. - Disponuje minimálne 8 fyzickými užívateľskými rozhraniami typu FXS. VoIP vlastnosti:G.168-2004 Echo Cancelation, VAD, CNG, Dynamic programmable JitterBuffer, modem detection and auto-switch to PCM


Voice CompressionG.711, G.723.1, G.726 ADPCM, G.727 ADPCM, G.729A/B, G.722Fax over IPT.38 compliantGroup 3 fax relay up to 14.4 kbps with automatic switching to PCM or ADPCM3-Way Conference3-Way conference with local mixingVLAN QoSDiffServ, TOS, 802.1 p/Q VLAN tagging, RTCP-XRIP Transport (bandwidth)RTP/RTCP per IETF RFC 3550 and 3551- vybavenie minimálne 1 fyzickým rozhraním Ethernet 10/100BaseTx- hlasové brány budú registrované na existujúcich CallServeroch Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise (GeoCluster), používatelia pripojení na hlasovú bránu musia byť konfigurovaný na CallServeri Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise- zariadenie musí umožniť nastavenie redundantných CallServerov v rôznych IP subnetoch.



Analógový telefónny prístroj

Vlastnosti

Stolný telefón s 3 riadkovým displejom s možnosťou nastaveniaHlasité telefonovanie (plné hands free)Identifikácia volajúceho FSK / DTMFmin. 8 programovateľných tlačidiel, ideálne s možnosťou definovania aspoň 2 čísiel (spolu min. 16 miest pamäte)Adresár pre min. 100 záznamovPamäť na 50 čísiel prichádzajúcich hovorovPamäť na 5 posledných volaných telefónnych číselOpakovaná voľbaFunkcia FlashTlačidlo vypnutia mikrofónuNastavenie hlasitosti vyzváňaniaTónová alebo pulzná voľbaMožnosť montáže na stenuMožnosť pripojenia náhlavnej súpravy

Záruka :3 roky bezplatná oprava zaslaním funkčného koncového prístroja, maximálna doba opravy do 5 pracovných dní od nahlásenia prostredníctvom ServiceDesku


Digitálny telefónny prístroj Typ 1

Vlastnosti Digit. telefónny prístroj musí disponovať displejom, navigačným klávesom, soft tlačidlá pre prístup k službám, alebo rýchlej skrátenej voľbe, tlačidlo pre priamy prístup k hlasovej pošte integrovaná alfabetická klávesnica pre textové správy, voľbu užívateľa menom, možnosťou doprogramovania názvu tlačidla pre skr. voľbu,


kompatibilné so širokopásmovým zvukom, full duplex režim pre hands-free so vstavaným potláčaním echa. Minimálne 3 riadkový podsvietený grafický display, tlačidlo pre hlasitosť +/-.Digit. telefónny prístroj musí byť plne kompatibilný s prevádzkovaným hlasovým systémom.




Vlastnosti

Digit. telefónny prístroj musí disponovať displejom, navigačným klávesom, soft tlačidlá pre prístup k službám, alebo rýchlej skrátenej voľbe, tlačidlo pre priamy prístup k hlasovej pošte integrovaná alfabetická klávesnica pre textové správy, voľbu užívateľa menom, možnosťou doprogramovania názvu tlačidla pre skr. voľbu, kompatibilné so širokopásmovým zvukom, full duplex režim pre hands-free so vstavaným potláčaním echa. Minimálne 4 riadkový podsvietený grafický display, tlačidlo pre hlasitosť +/--, hand-free módDigit. telefónny prístroj musí byť plne kompatibilný s prevádzkovaným hlasovým systémom.



IP telefónny prístroj Typ 1

Vlastnosti

Nastaviteľný podsvietený displej s min. rozlíšením 64 x 128 bodov, tlačidlo pre správy, externý reproduktor, Hands-free mód, Podpora PoE, alebo možnosť napájania prostredníctvom Power Patch panela, 10/100/1000BT automatické rozpoznanie a konfigurovateľnosť, VoIP štandard (RTP, RTCP), IP adresácia (statická alebo dynamická), podpora LLDP, podpora SIP záchrany na miestny SIP proxy, Širokopásmový kodek G722 a štandardné kodeky G711 (A-law and Mu-law), G729 AB, G723.1 VAD, generovanie komfortného šumu (CNG)




Vlastnosti

Nastaviteľný podsvietený grafický displej s min. rozlíšením 100 x 160 bodov, tlačidlo pre správy, externý reproduktor, Hands-free mód, tlačidlo Redial, Tlačidlo pre hlasitosť, Podpora PoE, alebo možnosť napájania prostredníctvom Power Patch panela, 10/100/1000BT automatické rozpoznanie a konfigurovateľnosť, VoIP štandard (RTP, RTCP), IP adresácia (statická alebo dynamická), podpora LLDP, podpora SIP záchrany na miestny SIP proxy, Širokopásmový kodek G722 a štandardné kodeky G711 (A-law and Mu-law), G729 AB, G723.1 VAD, generovanie komfortného šumu (CNG)





Vlastnosti

Nastaviteľný farebný podvietený grafický displej s min. rozlíšením 240 x 320 bodov, tlačidlo pre správy, externý reproduktor, Hands-free mód, tlačidlo Redial, Tlačidlo pre hlasitosť, Podpora Bluetooth, Podpora PoE, alebo možnosť napájania prostredníctvom Power Patch panela, 10/100/1000BT automatické rozpoznanie a konfigurovateľnosť, VoIP štandard (RTP, RTCP), IP adresácia (statická alebo dynamická), podpora LLDP, podpora SIP záchrany na miestny SIP proxy, Širokopásmový kodek G722 a štandardné kodeky G711 (A-law and Mu-law), G729 AB, G723.1 VAD, generovanie komfortného šumu (CNG)



Rozširujúci tlačidlový modul

Vlastnosti

- kompatibilita s digitálnym a IP koncovým telefónnym prístrojom všetkých typov - 10 tlačidiel konfigurovateľných používateľom, alebo administrátorom



VoIP migračný modul

Vlastnosti

Umožňuje pripojenie jestvujúcej digitálnej/hybridnej pobočkovej ústredne (PBX) k centrálnemu CallServeru Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise prostredníctvom technológie VoIP. Kit nedisponuje fyzickými užívateľskými rozhraniami typu digital/analog. - dispozícia min. 30 DSP procesorov, rozšíriteľných na 120 (na jednu kartu/rozhranie) - príslušné systémové SW licencie pre kodeky G.711, G.729 - podpora hlasových kompresných štandardov G.711, G.723.1/A, G.729/AB - enkrypcia Call Control Signalizácie a Voice flow - vybavenie 1 fyzickým rozhraním Ethernet 10/100/1000BT - podpora záchrany funkčnosti hlasovej brány v prípade výpadku IP spojenia na call server (survivability mode) - synchronizácia pre DECT rozhrania - Transparentnosť pre modem/fax, podpora Fax T.38/fallback na G.711- migračné moduly budú riadené prostredníctvom existujúcich CallServerov (GeoClusterov), používatelia pripojení pomocou migračného modulu musia byť konfigurovaný na CallServeri.




SW licencia pre VoIP 1 používateľ

Vlastnosti

Umožňuje aktiváciu IP, alebo SIP používateľa - kompatibilita s prevádzkovanou infraštruktúrou Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise - aplikácia SW licencie na centrálny hlasový server - permanentná, presúvateľná SW licencia (možnosť presunu na iný centrálny server)


SW licencia pre prístup do centrálneho telefónneho zoznamu (CTZ) 1 používateľ

Vlastnosti

Umožňuje aktiváciu služby prístupu používateľa do centrálneho telefónneho zoznamu (CTZ) pre IP používateľa - kompatibilita s prevádzkovanou infraštruktúrou Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise - umožnenie voľby používateľovi po vyhľadaní mena a čísla bez potreby voliť číslo z numerickej klávesnice - aplikácia SW licencie na centrálny hlasový server, možnosť využívania používateľmi na hlasových bránach - permanentná, presúvateľná SW licencia (možnosť presunu na iný centrálny server)


SW licencia pre službu CLIP1 používateľ

Vlastnosti

Umožňuje aktiváciu služby CLIP pre analógové telefónne rozhranie na centrálnom hlasovom serveri, alebo IP bráne - kompatibilita s prevádzkovanou infraštruktúrou Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise - umožnenie zobrazenie čísla volajúceho - aplikácia SW licencie na centrálny hlasový server, možnosť využívania používateľmi na hlasových bránach - permanentná, presúvateľná SW licencia (možnosť presunu na iný centrálny server)


SW licencia pre nahrávanie hovorov na IP koncových telefónnych prístrojochMožnosť balíkovej licencieVlastnosti - kompatibilita s prevádzkovanou infraštruktúrou Alcatel-Lucent

OmniPCX Enterprise - nahrávanie hovorov využitím aktívneho nahrávania cez IP - priame zasielanie hlasového toku priamo zariadením - optimalizáca nahrávania ALU IPT prostredníctvom "direct RTP "


- eliminácia potreby "port mirroring-u" - eliminácia potreby integračných TAPI/TSAPI SW licencií - podpora celkového (TOTAL) aj selektívneho (SELECTIVE) nahrávania - zabezpečenie funkcionality bez potreby dodatočného HW


SW licencia pre nahrávanie hovorov využitím aktívneho nahrávania - základný IA balík

Vlastnosti

- kompatibilita s prevádzkovanou infraštruktúrou NICE - optimalizáca nahrávania ALU IPT prostredníctvom priameho RTP - eliminácia potreby "port mirroring-u" - eliminácia potreby integračných TAPI/TSAPI SW licencií - umožnenie tzv. priameho IP nahrávania ALE IPT - podpora celkového (TOTAL) aj selektívneho (SELECTIVE) nahrávania - zabezpečenie funkcionality bez potreby dodatočného HW


SW licencia pre nahrávanie hovorov využitím aktívneho nahrávania cez IP - zasielanie hlasového toku priamo zariadením na IP logger NICE s podporou sledovania QM

Vlastnosti

- kompatibilita s prevádzkovanou infraštruktúrou NICE - optimalizáca nahrávania ALU IPT prostredníctvom priameho RTP - eliminácia potreby "port mirroring-u" - eliminácia potreby integračných TAPI/TSAPI SW licencií - umožnenie tzv. priameho IP nahrávania ALE IPT - podpora celkového (TOTAL) aj selektívneho (SELECTIVE) nahrávania - podpora QM - quality management - balík pre možnosť sledovania a vyhodnocovania kvalitatívnych parametrov prostredníctvom záznamov - zabezpečenie funkcionality bez potreby dodatočného HW


Napájacie sústavy :Napájacia sústava DC Typ 1Vlastnosti Napájacia sústava 1400W vrátane invertora 500W:

- AC vstupná lišta bude obsahovať :• svorky pre pripojenie prívodu 1 x 230VAC/16A• 1 x zas. 230VAC istená 13A ističom pre napájanie DC zdroja• 1 x zas. 230VAC pre všeobecné použitie istená 6AZásuvka s ističom bude v rámci lišty priestorovo oddelená (napr. vľavo istič +zásuvka pre zdroj, v pravo istič + zásuvka pre všeobecné použitie)- DC bude v konfigurácii 3 x usmerňovač 48VDC/12,5A. V prípade výpadku jedného usmerňovača budú schopné ostatné dva zabezpečiť odber (do 1200W)- AC invertor s výkonom 200W a monitorovaním riadiacou jednotkou.- za zdrojom bude DC lišta v konfigurácii:• 1 x istený výstup pre napájanie invertora. Hodnotu ističa podľa typu invertora rozhodne dodávateľ


• A + B vetva pre napájanie spotrebičov, v každej budú 4 výstupy, každý samostatne istený. Hodnoty ističov budú spresnené po obhliadke. Ističe budú vybavené pomocnými kontaktami a monitorované riadiacou jednotkou.- výstupná AC lišta za invertorom bude osadená 3 x zas. 230VAC a centrálny prúdový chránič 2p/0,003A- ochrana batérií bude riešená dvojpólovým ističom. Umiestnenie ističa na DC lište, priestorovo oddelené od výstupných ističov/svoriek. Hodnota ističa podľa veľkosti AKU- kapacita AKU pre toto riešenie bude 1x150Ah- veľkosť racku: 600(šírka) x 800 (hĺbka) x 42U. Predná a zadná stena (dvere) budú z perforovaného plechu. Na hornej strane racku bude príprava pre montáž ventilátorovej jednotky. Dvere racku budú vybavené kontaktom s pripojením na riadiacu jednotku zdroja. Súčasťou racku bude aj meranie vnútornej teploty prostredníctvom SNMP riadiacej jednotky zdroja.

Záruka :3 roky bezplatná oprava u obstarávateľa na celú zostavu, maximálna doba opravy do nasledovného pracovného dňa od nahlásenia prostredníctvom ServiceDesku (5 dní v týždni)


Napájacia sústava DC Typ 2Napájacia sústava 2500W/2x45A vrátane invertora 1000WPrívod: trojfázový 400V /3x16A- AC vstupná lišta 3U bude obsahovať :• svorky pre pripojenie prívodu 2x13A trojfázový istič• 1 x zas. 230VAC pre všeobecné použitie istená 6A- výstupná AC lišta za invertorom bude osadená 3 x zas. 230VAC a centrálny prúdový chránič 2p/0,003A- za zdrojom bude DC lišta v konfigurácii:• 1 x istený výstup pre napájanie invertora. Hodnotu ističa podľa typu invertora rozhodne dodávateľ• A + B vetva pre napájanie spotrebičov, v každej bude 6 výstupov, každý samostatne istený. Hodnoty ističov budú spresnené po obhliadke. Ističe budú vybavené pomocnými kontaktami a monitorované riadiacou jednotkou.- kapacita AKU pre toto riešenie bude 2x180 Ah



Napájacia sústava DC Typ 3Vlastnosti Napájacia sústava 600W vrátane invertora 200W:

v rámci tejto zostavy požadované dodávať aj zálohovaný zdroj 230VAC pre napájanie napr. ADSL modemu, prípadne iného xDSL modemu, ktorý bude zabezpečovať konekt do lokality. Uvedená požiadavka vyplýva zo skúsenosti riešenia potrebnej technickej podpory pri zabezpečovaní a realizácii produktového portfólia ŽT – v takýchto lokalitách. Výkon invertora by však mohol byť výrazne nižší (požadovaná hodnota je cca 200W)- AC vstupná lišta bude obsahovať :• svorky pre pripojenie prívodu 1 x 230VAC/16A


• 1 x zas. 230VAC istená 13A ističom pre napájanie DC zdroja• 1 x zas. 230VAC pre všeobecné použitie istená 6AZásuvka s ističom bude v rámci lišty priestorovo oddelená (napr. vľavo istič +zásuvka pre zdroj, v pravo istič + zásuvka pre všeobecné použitie)- DC bude v konfigurácii 2 x usmerňovač 48VDC/12,5A. V prípade výpadku jedného usmerňovača bude schopné druhý zabezpečiť požadovaný celkový odber (do 600W)- za zdrojom bude DC lišta v konfigurácii:• A + B vetva pre napájanie spotrebičov, v každej budú 4 výstupy, každý samostatne istený. Hodnoty ističov budú spresnené po obhliadke- AC invertor s výkonom 200W a monitorovaním riadiacou jednotkou. Ističe budú vybavené pomocnými kontaktami a monitorované riadiacou jednotkou.- ochrana batérií bude riešená dvojpólovým ističom. Umiestnenie ističa na DC lište, priestorovo oddelené od výstupných ističov/svoriek. Hodnota ističa podľa veľkosti AKU- kapacita AKU pre toto riešenie bude 1x80Ah- veľkosť racku: 600(šírka) x 800 (hĺbka) x 42U. Predná a zadná stena (dvere) budú z perforovaného plechu. Na hornej strane racku bude príprava pre montáž ventilátorovej jednotky. Dvere racku budú vybavené kontaktom s pripojením na riadiacu jednotku zdroja. Súčasťou racku bude aj meranie vnútornej teploty prostredníctvom SNMP riadiacej jednotky zdroja.



Napájacia sústava Typ DC 4Vlastnosti Napájacia sústava 7800W 48VDC, 7800W/3x45A, 230VAC vrátane

invertora 3kVA - 600x800x42U4 sady aku 48V/150Ah v samostatnej skrini 600x800x42UPrívod: trojfázový 400V /3x20AAC vstupná lišta 3U• 3x 3P istenie B13 pre vstupy zdrojov PS1500.T 4845• 1x 2P istenie výstupu invertora B13DC lišta 4U• 3x 2P istenie 50A pre výstupy zdrojov PS1500.T 4845• 1x 2P istenie vstupu invertora 80AAKU• 4x 150Ah v dvoch vetvách, istenie 2x 2P 150A v skrini zdrojaRACK2 skrine 600(šírka) x 800 (hĺbka) x 42U, v jednej budú umiestnené batérie – 4 sady a v druhej zdrojová sústava. Distribúcia AC a DC časti bude v skriniach užívateľa, svorky pre pripojenie distribučných líšt budú v spodnej časti skrine.Predné dvere a zadné steny budú z perforovaného plechu. Na hornej strane racku bude v skrini napájača umiestnená ventilátorová jednotka. Všetky dvere racku budú vybavené kontaktom s pripojením na riadiacu jednotku zdroja. Súčasťou racku bude aj meranie vnútornej teploty prostredníctvom riadiacej SNMP jednotky zdroja.DISTRIBUČNÁ AC LIŠTA DL3U 7z1ch INVERTORA• 7x zásuvka 230VAC s centrálnym prúdovým chráničom 2p/0,003ADISTRIBUČNÁ DC LIŠTA PRE A VETVU NAPÁJANIA• 8x B16A s kontaktom, kontakty zapojené v sérii pre monitoring


výpadku niektorého z nichDISTRIBUČNÁ DC LIŠTA PRE B VETVU NAPÁJANIA• 8x B16A s kontaktom, kontakty zapojené v sérii pre monitoring výpadku niektorého z nich



Napájacia sústava DC Typ 5

Vlastnosti

Napájacia sústava 16200W 48VDC, 16.2kW/3x90A vrátane 2x invertora 230VAC/1kVA - 600x800x42UPrívod: trojfázový 400V /3x40AAC vstupná lišta 3U• 3x 3P istenie B20 pre vstupy zdrojov IC3000.T 5590• 2x 2P istenie výstupu invertora B6ADC lišta 4U• 3x 2P istenie 100A pre výstupy zdrojov IC3000.H 5590• 2x 2P istenie vstupu invertora 32AAKU - PRÍPRAVA PRE PRIPOJENIE• príprava pre pripojenie aku v dvoch vetvách. Akumulátor bude umiestnený na samostatnom 2-poschodovom stojane mimo priestor skrine zdroja. Istenie oboch vetiev akumulátora bude v spodnej časti skrine odpínačmi 2x NH 2P 250A.RACK1 skriňa 600(šírka) x 800 (hĺbka) x 42U, v nej bude umiestnená zdrojovásústava. Distribúcia AC(výstupu invertorov) a DC časti bude v skriniachužívateľa. 230V AC výstupy ako aj 48V DC výstupy budú v spodnej časti skrine. AC výstupy(každý invertor samostatne) budú na samostatných svorkách 10mm2. DC výstupy pre A, B vetvy budú priamo na 2P poistkových odpínačoch NH 250A.Predné dvere a zadná stena budú z perforovaného plechu. V hornej časti racku bude umiestnená ventilátorová jednotka. Dvere racku budú vybavené kontaktami s pripojením na riadiacu jednotku zdroja. Súčasťou racku bude aj meranie vnútornej teploty prostredníctvom riadiacej jednotky zdroja.DISTRIBUČNÁ AC LIŠTA DL3U 7z1ch INVERTORA - 2x• 7x zásuvka 230VAC s centrálnym prúdovým chráničom 2p/0,003A. Lišty budú umiestnené v skriniach pre pripojenie technológie.DISTRIBUČNÁ DC LIŠTA PRE A VETVU NAPÁJANIA• 8x B16A s kontaktom, kontakty zapojené v sérii pre monitiring výpadku niektorého z nich. Lišta bude umiestnené v skrini pre pripojenie technológie.DISTRIBUČNÁ DC LIŠTA PRE B VETVU NAPÁJANIA• 8x B16A s kontaktom, kontakty zapojené v sérii pre monitiring výpadku niektorého z nich. Lišta bude umiestnené v skrini pre pripojenie technológie.



Napájacia sústava AC Typ 1


Vlastnosti

On line UPS s celkovým príkonom 2,6 k VA/1,82 kW - doba zálohovania pri 75 % zátaži cca 15 min - SNMP adaptér pre vzdialený dohľad a konfiguráciu UPS - prevedenie rack mount kit resp. tower - súčasťou dodávky kit pre montáž do datovej skrine




Vlastnosti

On line UPS s celkovým príkonom 2,6 k VA/1,82 kW - externý bat. box - doba zálohovania pri 75 % zátaži cca 30 min - SNMP adaptér pre vzdialený dohľad a konfiguráciu UPS - prevedenie rack mount kit resp. tower - súčasťou dodávky kit pre montáž UPS a Bat. box do datovej skrine




Vlastnosti

On line UPS s celkovým príkonom 2,6 k VA/1,82 kW - 2 x externý bat. box - doba zálohovania pri 75 % zátaži cca 45 min - SNMP adaptér pre vzdialený dohľad a konfiguráciu UPS - prevedenie rack mount kit resp. tower - súčasťou dodávky kit pre montáž UPS a Bat. box do datovej skrine




Vlastnosti

On line UPS s celkovým príkonom 4 k VA/2,8kW kW - externý bat. box - doba zálohovania pri 75 % zátaži cca 15 min - SNMP adaptér pre vdialený dohľad a konfiguráciu UPS - prevedenie rack mount kit resp. tower - súčasťou dodávky kit pre montáž UPS a Bat. box do datovej skrine





Vlastnosti

On line UPS s celkovým príkonom 4 k VA/2.8 kW - 2x externý bat. box - doba zálohovania pri 75 % zátaži cca 30 min - SNMP adaptér pre vzdialený dohľad a konfiguráciu UPS - prevedenie rack mount kit resp. tower - súčasťou dodávky kit pre montáž UPS a Bat. box do datovej skrine



DC/AC striedač typ 1

Vlastnosti

Invertor 48VDC/230V AC s celkovým príkonom 3000VA - SNMP adaptér pre vzdialený dohľad - možnosť paralelného radenia - súčasťou dodávky výstupná AC distribučná lišta osadená prúdovým chráničom 25A/30mA a 7 x zásuvka typ CEE7/7 na prednom panely




Vlastnosti




Dátová skriňa 45U

VlastnostiDátová skriňa 600x800x45U, uzemňovacia lišta, perforované zadné a predné dvere. Súčasťou dodávky je strešná ventilačná jednotka a polica s nosnosťou do 80 kg



Vlastnosti Dátová skriňa 600x600x22U, uzemňovacia lišta, perforované zadné a predné dvere. Súčasťou dodávky je polica s nosnosťou 80 kg.


AKU sada 48V/150AhVlastnosti Sada akumulátorov 48V DC (4ks) s celkovou kapacitou 150 Ah,

samozhášavý ABS obal, výpary podľa EN 50272-2, bezúdržbová


uzatvorená batéria.

Záruka :3 roky bezplatná oprava u obstarávateľa na celú zostavu, maximálna doba opravy do 5 pracovných dňí od nahlásenia prostredníctvom ServiceDesku (5 dní v týždni)


AKU sada 48V/105Ah

VlastnostiSada akumulátorov 48V DC (4ks) s celkovou kapacitou 105 Ah,samozhášavý ABS obal, výpary podľa EN 50272-2, bezúdržbová uzatvorená batéria.



DC distibučná lišta

Vlastnosti

Distribučná lišta s menovitou prúdovou zaťažiteľnou 80A, rozmery 19" 3U, osadená vstupnými svorkami 35mm2 pre pripojenie prívodu, 8 x istič s prúdovou hodnotou 4 - 20A. Konkrétne hodnoty ističov budú spresnené pri dodávke.



Napájacia lišta AC

VlastnostiNapájacia lišta 230V/50Hz s menovitou prúdovou zaťažiteľnou minimálne 25A, rozmer 19", 1U. Lišta bude osadená 6 x zásuvka 230V a 2 x istič. Hodnoty ističov budú spresnené pri dodávke



Komponenty pre vizualizáciu prevádzkových stavov Zobrazovacia jednotkaVlastnosti - profesionálna obrazovka 24/7 x 365

- priame LED podsvietenie (direct LED) - rozmer obrazovky 55'' - svietivosť minimálne 680 cd/m2 - podporované rozlíšenie 1920x1080, 60 Hz, 3840 x 2160 30Hz - pripojiteľnost rozhrania Display Port s možnosťou slučkovania na ďaľšiu obrazovku, HDMI rozhranie - možnosť diaľkového ovládania cez LAN, IP protokol - automatické posielanie alarmov mailom - vzdialenosť pri zostavenej video stene obsah od obsahu maximálne 3,8 mm - čas odozvy typicky do 9ms - HW kalibrácia farieb - užíateľsky - rozširovací slot pre zabudovanie PC/dekodéra - možnosť voliteľného HD-SDI vstupu


- slučkovanie LAN rozhraní - podpora riadenia prostredníctvom LAN, IP protokolu riadiacim systémom tretej strany



Konštrukcia pre ukotvenie obrazovky a polohovanie do Videosteny

Vlastnosti

- jemne nastaviteľný držiak pre inštaláciu video wall - možnosť nastavenia v horizontálnej rovine minimálne 440mm - možnosť nastavenia vo vertikálnej rovine minimálne 24mm - podporovaná veľkost obrazovky 55'' - nosnosť min. 90kg - podpora VESA 400x400 - najmenšia hĺbka 51 až 55 mm - istenie obrazovky a uvoľňovanie zo spodu



Dekódovací procesor pre videostenu

Vlastnosti

- dekódovací procesor umožňujúci dekódovať minimálne 9 HD video streamov do výstupného rozlíšenia 1920x1080 60Hz, 3840 x 2160 30Hz - možnosť voľného rozmiestnenia 9 dekódovaných video streamov v rámci celej steny, ale aj jednej obrazovky a to vrátane režimu PiP, PaP - voľná úprava veľkosti jednotlivých streamov - podpora IP multicast, unicast - dekódovanie H.264 a MPEG-2 - prevedenie pre montáž za obrazovku - hmotnosť max 1kg, rozmer do 120x120mm, hĺbka max 51mm - všetky potrebné licencie a technická podpora sú súčasťou produktu



Riadiaci procesor videosteny

Vlastnosti

- procesor ovládania video steny kompatibilný s dekódovacím procesorom video steny - rackové prevedenie max 1U - rozhrania 2 x 10 / 100 / 1G Ethernet - ovládanie zobrazovania videosteny cez WEB rozhranie - všetky potrebné licencie a technická podpora je súčasťou produktu

Záruka : 3 roky bezplatná oprava u obstarávateľa na celú zostavu, maximálna doba opravy do nasledovného pracovného dňa od nahlásenia


prostredníctvom ServiceDesku (5 dní v týždni)Výrobca: (doplní uchádzač)Typové označenie (doplní uchádzač)

Streamovaci procesor

Vlastnosti

- procesor slúži na enkódovanie a streamovanie HDMI vstupu do systému - kompatibilita s dekódovacím procesorom pre videostenu a riadiacim procesorom video steny - HDMI vstup s priechodzím HDMI výstupom na lokálny monitor - podpora Full HD/SD - podpora H.264, streaming protokolom IP, LAN rozhranie Ethernet minimálne 100BaseTX - všetky potrebné licencie a technická podpora sú súčasťou produktu



Riadenie s napájanim

Vlastnosti

- riadenie slúži na ovládanie zobrazovacích jednotiek cez dotykové panely a ich presety - riadenie presetov zobrazovania prostredníctvom riadiaceho procesora videosteny - LAN rozhranie Ethernet, protokoly TCP/IP, IPv4 aj IPv6 - max. výška 44mm - podpora FTP, Telnet, HTTP, HTTPS - min. 2x RS232 port - prevádzka 24/7 - súčasťou sú všetky konektory, napájací zdroj a káble - všetky potrebné licencie a technická podpora sú súčasťou produktu



Dotykový ovládací panel s napájaním

Vlastnosti

- slúži ako užívateľské rozhranie na ovládanie cez presety - LAN rozhranie TCP/IP, IPv4 aj IPv6 - dotyková plocha min. 7'' - rozlíšenie min.1024x600 - min. 24 bit farebná hĺbka - PoE napájanie - podpora VoIP, BT, USB, videostream - podpora H.264, MPEG2 - tabletop prevedenie - zabudovaný mikrofón a reproduktor - súčasťou sú všetky konektory, napájací zdroj a káble - všetky potrebné licencie a technická podpora sú súčasťou produktu - plná kompatibilita s riadením




Enkodér IP pre videostrem

Vlastnosti

- slúži na diaľkový prenos HDMI al. VGA signálu prostredníctvom IP protokolu v sieti EKS- LAN rozhranie TCP/IP, podpora DHCP aj statickej IP, RJ45 a SFP- RS 232 rozhranie- Vstup HDMI, VGA, analógové audio aj embedované v HDMI- výstup HDMI -loop - latencia max. 55ms- podpora VESA rozlíšení min. do 1080p/60Hz- podpora DVI-D a DP++ cez pasívny adaptér- HDCP- EDID manažment- kompresia H.264- možnosť napájania cez PoE aj samostatným zdrojom- súčasťou sú všetky konektory, napájaci zdroj a káble - plná kompatibilita s ostatnými časťami subsystému



Dekodér IP pre videostream

Vlastnosti

- slúži na prenos HDMI al. VGA signálov prostredníctvom IP protokolu v sieti EKS- LAN rozhranie TCP/IP, podpora DHCP aj statickej IP, rozhrania RJ45 a SFP- RS 232 rozhranie- výstup HDMI,- analóg audio - latencia max 130ms- podpora VESA rozlíšení min. do 1080p/60Hz- podpora DVI-D cez adapter- HDCP- dekompresia H.264- možnosť napájania cez PoE aj samostatným zdrojom- súčasťou sú všetky konektory, napájaci zdroj a káble - plná kompatibilita s ostatnými časťami subsystému



Ostatné DC komponenty :Rack Server – Typ 1Parameter : Minimálne požadované parametre :

Procesor :

Model servera s dvomi procesormi typu x86 musí byť preukázateľne schopný preukázateľne dosiahnuť výkon aspoň 930 bodov podľa testu SPECIint@2006rate. Maximálny počet jadier jedného procesora nemôže z licenčných dôvodov presiahnuť 8. Požadujeme osadenie dvoch procesorov.

Pamäť : min. 256GB RDIMM, DDR4 2400MHz osadenej tak, aby bol


optimálne využitý pamäťový radič, s funkciou detekcie a opravy multibitových chýb, rozšíriteľnosť pamäte min. 3TB.

Diskový radič :radič pre disky SAS, SATA, SSD s podporou RAID 0, 1, 5 , 10, rýchla zápisová cache kapacity min. 2048MB, zálohovaná flash, batériou alebo inou obdobnou technológiou.

Pevné disky : min. 8 pozícii pre HDD SAS alebo SATA 2.5" - rozšíríteľné na 16 pozícií, všetky disky za chodu meniteľné / dopĺňateľné

Osadené HDD : 2x 200GB SAS, SSD, 12Gbps, min. 50000 IOPS random write, min. 70000 IOPS random read

Sieťový adaptér : min. 4x 10/100/1000 Mbps Ethernet Adaptér + 2 x 10Gbps technológie SFP+, osadené dva moduly SFP+ SR

SD slot : min. 1 x SD slot

PCI sloty : min. 3 voľné sloty PCI-Express s možnosťou rozšírenia o ďalšie 3 PCIe sloty

PCI adaptér : 2x single port 16Gbps fibre channel

Napájací zdroj : min. 2x 800W navzájom redundantné hot-swap napájacie zdroje s účinnosťou vyššou ako 95%

Grafický adaptér : integrovaný

Správa a manažment :

servisný procesor alebo karta pre systémový manažment poskytujúca podporu vzdialeného manažmentu servera cez internet alebo intranet pomocou bezpečnej kryptovanej komunikácie (SSL, SSH, AES, 3DES), podporu štandardu IPMI 2.0,Požadujeme aj rozšírené funkcie ako : podpora grafického rozhrania, Dvojitá autentifikácia s integráciou do adresárovej služby (MS AD). Podpora záznamu a spätného prehrávania bootovacej obrazovky.Licencie na neobmedzené migrácie serverov medzi fyzickým aj virtuálnym prostredím (P2V, V2P, P2P, V2V)

Predporuchová záruka : minimálne na HDD, pamäťové modulyPrevedenie : rack, výška max. 2U

Záruka : 3 roky bezplatná oprava u obstarávateľa na celú zostavu, maximálna doba opravy do 24 hodín (7 dní v týždni)


Rack Server – Typ 2Parameter : Minimálne požadované parametre :

Procesor :

Model servera s dvomi procesormi typu x86 musí byť preukázateľne schopný preukázateľne dosiahnuť výkon aspoň 498 bodov podľa testu SPECIint@2006rate. Maximálny počet jadier jedného procesora nemôže z licenčných dôvodov presiahnut 4. Požadujeme osadenie dvoch procesorov.

Pamäť :min. 256GB RDIMM, DDR4 2400MHz osadenej tak, aby bol optimálne využitý pamäťový radič, s funkciou detekcie a opravy multi-bitových chýb, rozšíriteľnosť pamäte min. 3TB.


Pevné disky : min. 8 pozícii pre HDD SAS alebo SATA 2.5" - rozšíriteľné na 16 pozícií, všetky disky za chodu meniteľné / dopĺňateľné


Sieťový adaptér : min. 4x 10/100/1000 Mbps Ethernet Adaptér + 4 x 10Gbps technológie SFP+, osadené štyri moduly SFP+ SR



USB disk : min. 1x 8GB USB flash kľúč


PCI adaptér : 2 port 16Gbps fibre channel









Procesor :Model servera s dvomi procesormi typu x86 musí byť preukázateľne schopný preukázateľne dosiahnuť výkon aspoň 1770 bodov podľa testu SPECIint@2006rate. Požadujeme osadenie dvoch procesorov.






SD slot : min. 1x SD slotUSB disk : min. 1x 8GB USB flash kľúč

PCI sloty :min. 3 voľné sloty PCI-Express smožnosťou rozšírenia o ďalšie 3 PCIe sloty





servisný procesor alebo karta pre systémový manažment poskytujúca podporu vzdialeného manažmentu servera cez internet alebo intranet pomocou bezpečnej kryptovanej komunikácie (SSL, SSH, AES, 3DES), podporu štandardu IPMI 2.0,Požadujeme aj rozšírené funkcie ako : podpora grafického rozhrania,


Dvojitá autentifikácia s integráciou do adresárovej služby (MS AD). Podpora záznamu a spätného prehrávania bootovacej obrazovky.Licencie na neobmedzené migrácie serverov medzi fyzickým aj virtuálnym prostredím (P2V, V2P, P2P, V2V)




Diskové pole – typ 1Parameter : Minimálne požadované parametre :

Prevedenie

Diskové pole montovateľné do štandardnej 19" dátovej skrineElektrické napájanie je redundantné, jednofázové do 230VVšetky kľúčové komponenty sú redundantné, vymeniteľné a rozšíriteľné počas prevádzky diskového poľa bez nutnosti odstávky aplikácií

Základné vlastnosti Aktiv-aktiv riadiace jednotkyPodpora SAS diskov s pripojením 12 Gb/s SAS.Umožňuje mixovanie diskov v rámci jednej diskovej policeInterná disková kapacita je rozšíriteľná aspoň na 504 diskovDisková kapacita je vytvorená z min. 16 ks diskov typu SSD s kapacitou min. 800 GB per disk a z min. 80 ks diskov rotačného typu s kapacitou 1,2 TB s min. počtom otáčok za minútu 10000.Umožňuje rozloženie LUNov cez všetky diskové moduly diskového poľa.Podpora RAID 0,1,5,6,10Podpora SSD diskovRAM cache pamäť má kapacitu min. 64 GB per kontrolér. Celková kapacita RAM cache min. 128 GB.Back-end konektivita medzi kontrolérmi a diskovými policami je min. dvojcestný SAS 12 GbpsCelková konektivita pre pripojenie diskového poľa do SAN je minimálne 8x SW 16 Gbps FCUmožňuje thin provisioning s kapacitne a časovo neobmedzeným licenčným pokrytímPodporuje virtualizáciu externých diskových systémov od rôznych výrobcov.Systém musí umožňovať online presun dát na úrovni častí logických diskov/volumov (vrátane diskov, ktoré používajú thin provisioning a vrátane externe virtualizovanej diskovej kapacity). Táto funkcionalita musí byť vykonávaná automaticky, na základe meraní.Umožňuje vytváranie väčších LUN ako 2TB. Uvedenú funkcionalitu poskytuje s kapacitne a časovo neobmedzeným licenčným pokrytím.Diskové pole musí umožňovať vytváranie snapshotov. Uvedenú funkcionalitu poskytuje s kapacitne a časovo neobmedzeným licenčným pokrytím.Systém umožňuje ochranu dát voči viac ako dvojdiskovej chybe v rámci jednej RAID skupiny. Uvedenú funkcionalitu poskytuje s kapacitne a časovo neobmedzeným licenčným pokrytím.Umožňuje meranie zaťaženia diskového poľa v reálnom čase. Uvedenú funkcionalitu poskytuje s kapacitne a časovo neobmedzeným licenčným pokrytím


Obsahuje GUI, CLI rozhrania pre administráciu. Obsahuje multipath SW s kapacitne a časovo neobmedzeným licenčným pokrytím pre všetky podporované operačné systémy a serverové virtualizačné hypervízory.

Úroveň záruky :3 roky bezplatný servis na hardvér a softvér s odozvou do 4 hodín od nahlásenia prípadu; s možnosťou nahlasovať poruchy v režime 24x7. Vyriešenie problému do 24h.


Rozšírenie diskového poľa Typ1 – Rozširujúca disková polica bez kontrolérovParameter : Minimálne požadované parametre :

Názov ponúkaného zariadenia Rozširujúca disková polica bez kontrolérov pre 24 ks SFF HDD pre diskové pole Typ 1

Prevedenie Modulárne s možnosťou inštalácie do štandardného 19“ rackuEl. napájanie Redundantné napájaniePodporované typy diskov Min. SAS 12 Gb/s

Osadené typy diskovV diskovej polici budú osadené min. 4 ks diskov typu SSD s kapacitou min. 800 GB a min. 20 ks diskov s kapacitou 1,2 TB s min. počtom otáčok za minútu 10000.

Kompatibilita Disková polica musí byť kompatibilná s diskovým poľom Diskové pole – Typ 1

Záruka:3 roky bezplatný servis na hardvér a softvér s odozvou do 4 hodín od nahlásenia prípadu; s možnosťou nahlasovať poruchy v režime 24x7. Vyriešenie problému do 24h.


Rozšírenie diskového poľa Typ 1 – Disková polica s kontrolérmiParameter : Minimálne požadované parametre :

Názov ponúkaného zariadenia Rozširujúca disková polica s kontrolérmi pre 24 ks SFF HDD pre diskové pole Typ 1


Kontroléry

Vyžadujú sa min. 2 kontroléry s min. 8x 16 Gb/s FC pripojeniami a min. 12 Gb/s pripojeniami pre pripojenie rozširujúcich políc. Vyžaduje sa min. 64 GB RAM per kontrolér a licenčné pokrytie funkciami v rovnakom, alebo väčšom rozsahu, ako v prípade diskového poľa typ 1.


Licenčné pokrytie Vyžaduje sa rovnaké, alebo lepšie licenčné pokrytie, ako v prípade Diskového poľa Typ 1.


Záruka: 3 roky bezplatný servis na hardvér a softvér s odozvou do 4 hodín od nahlásenia prípadu; s možnosťou nahlasovať poruchy v režime 24x7.


Vyriešenie problému do 24h.Výrobca: (doplní uchádzač)Typové označenie (doplní uchádzač)Detailná techn. konfigurácia (doplní uchádzač)

Diskové pole – Typ 2Parameter : Minimálne požadované parametre :

Prevedenie


Základné vlastnosti Aktiv-aktiv riadiace jednotkyPodpora SAS 6 Gb/s diskov, alebo výkonnejších.Umožňuje mixovanie diskov v rámci jednej diskovej policeInterná disková kapacita je rozšíriteľná aspoň na 240 diskov.Disková kapacita je vytvorená z min. 24 ks diskov rotačného typu s kapacitou min. 3 TB s min. počtom otáčok za minútu 7200.Umožňuje rozloženie LUNov cez všetky diskové moduly diskového poľa.Podpora RAID 0,1,5,6,10RAM cache pamäť má kapacitu min. 8 GB per kontrolér. Celková kapacita RAM cache min. 16 GB.Back-end konektivita medzi kontrolérmi a diskovými policami je min. dvojcestný SAS 6 GbpsCelková konektivita pre pripojenie diskového poľa do SAN je minimálne 4x SW 8 Gbps FC per kontrolér.Systém umožňuje ochranu dát voči viac ako dvojdiskovej chybe v rámci jednej RAID skupiny. Uvedenú funkcionalitu poskytuje s kapacitne a časovo neobmedzeným licenčným pokrytím.Umožňuje meranie zaťaženia diskového poľa v reálnom čase. Uvedenú funkcionalitu poskytuje s kapacitne a časovo neobmedzeným licenčným pokrytímObsahuje GUI, CLI rozhrania pre administráciu. Obsahuje multipath SW s kapacitne a časovo neobmedzeným licenčným pokrytím pre všetky podporované operačné systémy a serverové virtualizačné hypervízory.

Úroveň záruky :

Minimálne 3 roky servisného pokrytia hardvéru a softvéru v rozsahu 24x7 s vyriešením problému do 24 hodín fix, od nahlásenia prípadu s možnosťou odosielania informácií o poruchách do servisného strediska.


Rozšírenie diskového poľaTyp 2 – Rozširujúca disková polica bez kontrolérovParameter : Minimálne požadované parametre :Prevedenie Modulárne s možnosťou inštalácie do štandardného 19“ rackuEl. napájanie Redundantné napájaniePodporované typy diskov Min. SAS 6 Gb/sOsadené typy diskov Disková kapacita je vytvorená z min. 24 ks diskov rotačného typu


s kapacitou min. 3 TB s min. počtom otáčok za minútu 7200.



Záruka:



Diskové pole Typ 3Parameter : Minimálne požadované parametre :

Prevedenie Modulárne diskové pole s možnosťou inštalácie do štandardného 19“ racku, prípadne dodané v samostatnom racku

El. napájanie Redundantné napájanie pomocou pripojenia na PDUPodpora redundancie kľúčových komponentov

Radiče diskového poľa, cache pamäť, napájacie zdroje, ventilátory

Radiče diskového poľa

Min. 2 plne aktív/aktív. Radiče diskového poľa musia poskytovať plne symetrický aktív/aktív prístup k volumom cez všetky host porty všetkých radičov diskového poľa (nie ALUA).Súčasťou riešenia musia byť multipath ovládače pre podporované OS

Host konektivita Min. 4x 16Gb FC s možnosťou rozšírenia na min. 8x 16Gb FCvšetky host porty musia obsahvať SFP moduly

Podporované typy diskov SAS alebo FC, SSD, Nearline SAS alebo SATA

Cache pamäť64GB bez použitia flash-cachePodpora rozšírenia cache pamäte pomocou využitia SSD ako flash cache

Podporované typy RAID 1, 5, 6Počet podporovaných diskov Minimálne 240 HDD diskov z toho maximálne 120 SSD diskov

Požadované diskové police 2x rozširujúca disková polica pre min. 24ks SFF HDD redundantne pripojená k diskovej polici radičov

Požadované disky 60x 600GB 10k SAS prípadne FC

Spare diskyv prípade ak diskové pole využíva dedikované spare disky, požadujeme2x Spare 600GB 10k HDD

Požadované SW funkcionality(v prípade licencovanej vlastnosti požadujeme licencie na celú dodanú kapacitu poľa)

Licencie pre správu poľa musia byť časovo neobmedzené, licencované na celú dodávanú kapacitu diskového poľa a musia umožňovať správu RAID, tvorbu LUN a ich publikovanie k serverom.Licencia pre využitie SSD diskov ako flash cacheOnline rozširovanie veľkosti volumovThin provisioning, Thin Space reclamationVytváranie klonov LUNov + obnova LUNov z klonov. Požadovaná je licencia na celú kapacitu diskového poľa

Správa zariadenia

Grafické rozhranie a príkazový riadok na správu diskového poľa,Nástroj na sledovanie kapacity, výkonu diskového poľa a jeho komponentov (aktuálnych a historických údajov min. 6-mesiacov dozadu)

Podpora operačných systémov

Min. MS Windows 2008/20012,VMware,Solaris,IBM-AIX,


HP-UX,Red Hat, SuSE Linux

Príslušenstvo 4ks LC/LC kábel OM4 15m

Záruka



Rozšírenie diskového poľa Typ3 - Disková polica

rozširujúca disková polica pre 24ks SFF HDD s príslušnými licenciami pre diskové pole Typ3

Parameter : Minimálne požadované parametre :

Prevedenie Modulárne s možnosťou inštalácie do štandardného 19“ racku, prípadne dodané v samostatnom racku

El. napájanie Redundantné napájanie pomocou pripojenia na PDUPodporované typy diskov SAS alebo FC, Nearline SAS alebo SATA

Záruka: 3 roky bezplatný servis na hardvér a softvér s odozvou do 4 hodín od nahlásenia prípadu; s možnosťou nahlasovať poruchy v režime 24x7


Rozšírenie diskového poľa Typ3 – Host porty

Rozširujúci 4-portový 16Gb FC adaptér pár pre diskové pole Typ3

Parameter : Minimálne požadované parametre :Príslušenstvo 8ks LC/LC kábel OM4 15m



Rozšírenie diskového poľa Typ3 – HDD1

4ks 600GB 10k HDD s príslušnými licenciami pre diskové pole Typ3





4ks 2000GB 7.2k HDD s príslušnými licenciami pre diskové pole Typ3




Rozšírenie diskového poľa Typ3 – SSD1

4ks 480GB MLC SDD s príslušnými licenciami pre diskové pole Typ3





Rozšírenie diskového poľa Typ3 – Softvér 1 1ks Replikačné licencie pre diskové pole Typ3


SW Funkcionalita(v prípade licencovanej vlastnosti požadujeme licencie na celú dodanú kapacitu poľa)

Licencia musí byť časovo neobmedzená a licencovaná na celú dodávanú kapacitu diskového poľaReplikácia dát na úrovni diskového pola v Sync a Async mode. Požadovaná je licencia na celú kapacitu diskového polaVytváranie snímok/Snapshot LUNov + obnova LUNov zo Snapshotov. Požadovaná je licencia na celú kapacitu diskového pola



Rozšírenie diskového poľa Typ3 – Softvér 2 1ks Automatický Tiering licencia pre diskové pole Typ3



Licencia musí byť časovo neobmedzená a licencovaná na celú dodávanú kapacitu diskového poľaLevelovanie jednotlivých blokov LUNov medzi rôznymi typmi diskov, tzv. sub-LUN tiering.Presun celých LUNov medzi rôznými skupinami diskov a zmena RAID levelu bez potreby prerušenia prevádzky.Definovanie úrovne výkonostných parametrov (IOPS, priepustnosť, latencia) na úrovni jednotlivých LUNov.



SANParameter : Minimálne požadované parametre :Technológia : 16Gb/s full duplex Fibre Channel

Počet portov : 24x 16Gb/s osadených s SFP Modulmi 16Gb/s s možnosťou rozšírenia na 48 portov

Podpora portov : FL_Port, F_Port, M_Port (Mirror Port), a E_Port; ISL Trunking, Extended Fabric

Montážne prevedenie : 1U RackmountSpráva prepínačov : Grafické rozhranie a príkazový riadok

Inštalácia : Inštalácia zariadenia a konfigurácia do existujúcej SAN Infraštruktúry

Prislušenstvo : Min. 12x 5m LC/LC kábel, 12x 15m LC/LC kábel

Úroveň záruky :Minimálne 3 roky servisného pokrytia hardvéru a softvéru s odozvou 24x7 do 4 hodín od nahlásenia prípadu s možnosťou vzdialeného dohľadu servisného strediska.



Detailná techn. konfigurácia (doplní uchádzač)

HW loadbalancerParameter Min. požadované parametreTyp zariadenia HW loadbalancerRozhrania 4 x 10/100/1000Base-T

Voliteľne až 8x 1 Gbps optických/metalických portov alebo 8x 10Gbps optických portov

Výkon Priepustnosť: 30 Gbps/15 Gbps na L4/L7 vrstvePočet L7 požiadaviek za sekundu: 1 500 000Počet L4 spojení za sekundu: 400 000Počet L4 HTTP požiadaviek za sekundu: 7 000 000Max. L4 súčasných spojení: 24 000 000Počet SSL transakcií za sekundu: 21 000

Hardvérová DDoS ochrana 40 miliónov SYN cookies za sekunduPodporované vlastnosti Loadbalancer, SSL offloaderNapájanie 2 x ACFyzické vlastnosti Rackovateľný do 19" racku

Servisné službyPrístup na servisné stránky výrobcu s možnosťou bezplatnej aktualizácie firmware ako aj telefonická podpora výrobcu na obdobie 36 mesiacov

Záruka3 roky bezplatná oprava u obstarávateľa na celú zostavu, oprava NBD "nasledujúci pracovný deň" od nahlásenia prostredníctvom ServiceDesku (7 dní v týždni)


VPN koncentrátor VPN koncentrátor - 8port 10/100/1000Rozhrania 8 x 10/100/1000 RJ-45

1 x rozširujúci slot1 x 10/100/1000 RJ-45 management port1 x konzolový sériový portMožnosť rozšírenia o ďalších min. 5 rozhraní 10/100/1000 alebo SFP

Podporované vlastnostiPodpora IPSec VPN (Remote Access aj Site-to-Site)Podpora SSL VPN (VPN klient)Podpora Clientless SSL VPNPodpora IPSPodpora Application and Visibility ControlŠifrovanie komunikácie 3DES/AESPodpora Suite-B šifrovacích algoritmov (Elliptical Curve, SHA-2 až do 512 bitovPodpora IPSecv3 a funkcií ESPv3Podpora smerovacieho protokolu OSPFv2, OSPFv3, BGPPodpora virtuálnych smerovacích tabuliek (nezávisle v logických systémoch)Podpora Link agregation 802.3ad (LACP)Podpora NAT/PATPodpora NAT66Podpora NAT64 a DNS64Podpora ALG (inšpekcia) pre protokoly DNS, H.323, IKE, SIP, SCCP, RPC, FTP


Podpora QoS funkcií, vrátane LLQPodpora exportu flow informácií rozšírených o ACL, NAT informáciePodpora filtrovania podľa identity a skupiny uživateľovMožnosť zapojenia Active/Standby alebo Active/ActiveStateful failover pre IPv4 aj IPv6Podpora clustrovania zariadení pre možnosť navyšovania výkonuPodpora agregácie portov cez celý Firewall ClusterRFC 2865 RADIUS AuthenticationRFC 2866 RADIUS AccountingRFC 2867 RADIUS Tunnel AccountingTACACS podpora pre management uživateľovPodpora NTP

Výkon Firewall priepustnosť: 1,5 Gbps ( multiprotocol )VPN priepustnosť: 400 MbpsPočet IPSec/SSL VPN peerov: 2500Počet súčasných spojení: 750 000Počet nových spojení za sekundu: 30 000Počet virtuálnych rozhraní: 300

Manažment SSHv2Grafické užívateľské rozhranieSNMPv1, v2c, v3RFC 959 - FILE TRANSFER PROTOCOL (FTP)RFC 1155 Management Information for TCP/IP-Based InternetsRFC 1157 SNMPRFC 1213 SNMP MIB IIRFC 1350 TFTP rev2RFC 2616 – httpRFC 2818 - HTTP Over TLSRFC 3164 SyslogRFC 3377 - Lightweight Directory Access Protocol (v3)RFC 3414 - User-Based Security Model (USM) for SNMPv3RFC 3826 - User-Based Security Model (USM) for SNMPv3

Šifrovanie RFC 2406 - IP Encapsulating Security Payload (ESP)RFC 2408 - Internet Security Association and Key Management Protocol (ISAKMP)RFC 2409 - The Internet Key Exchange (IKE)RFC 2412 - The OAKLEY Key Determination ProtocolRFC 2451 - The ESP CBC-Mode Cipher AlgorithmsRFC 3193 - Securing L2TP using IPsecRFC 4306 - IPsec IKEv2RFC 4347 - Datagram Transport Layer Security (DTLS)

Napájanie min. 2 x AC napájací zdrojFyzické vlastnosti Montovateľný do 19 palcového racku

Výška max. 1 RU

Servisné služby

Prístup na servisné stránky výrobcu s možnosťou bezplatnej aktualizácie OS, firmware, minoritných a hlavných softvérových updatov, ako aj telefonická a e-mailová podpora priamo u výrobcu na obdobie 36 mesiacov

Záruka Reakčný čas kontaktného centra v režime 24x7 do 4 hodín od nahlásenia incidentu;3 roky bezplatná oprava u obstarávateľa na celú zostavu, oprava


NBD+1 tj. "nasledujúci pracovný deň + 1 pracovný deň" od nahlásenia prostredníctvom ServiceDesku (7 dní v týždni)


Internet IPS (HA riešenie)Typ IPSRozhrania 8 x 10/100/1000 RJ-45

1 x 10/100/1000 RJ-45 management portMožnosť rozšírenia o ďalších min. 4 rozhraní 10/100/1000 alebo SFP

Podporované vlastnosti Vysoká dostupnosť senzorov v režime Active-PassivePodpora L2 Fallback v prípade internej chyby software, alebo pri zahltení systému – bypass kartuPodpora inline IPS režimuPodpora promiscuous IDS režimuMožnosť fyzického zapojenia inline, s konfiguračným prepnutím pre monitorovanie akcií „blokovania“ bez skutočného blokovaniaPriepustnosť IPS pri plnom zaťažení so zapnutými malware inšpekciami aspoň 2GbpsMaximálna latencia IPS 200 mikrosekúndPočet kontrolovaných spojení v reálnom čase minimálne 3MPočet nových spojení za sekundu kontrolovaných IPS min. 45000Podpora etherchannel load balancinguMožnosť clustrovania rovnakých typov zariadeníPodpora 802.1Q tagovaných rámcovInšpekcia pro IPv4 i IPv6Podpora adaptívnych konfigurácií signatúr, ktorá upozorní, resp. vypne signatúru, ktorá môže spôsobiť zahltenie systémuIPS musí obsahovať filtre/signatúry popisujúce exploity, zraniteľnosti, krádeže identity, spyware, vírusy, prieskumné aktivity, ochranu sieťovej infraštruktúry, IM aplikácie, P2P siete a nástroje na kontrolu toku multimédiíPodpora automatickej aktualizácie filtrov/signatúr, geolokačnej databázy, databázy zraniteľností a reputačnej databázyPodpora pre písanie vlastných IPS signatúrPodpora importu komunitných filtrov/signatúrIPS musí detegovať a blokovať prieskumné aktivity (network scanning)IPS musí podporovať adaptívnu ochranu filtrov proti preťaženiu, alebo DoS útoku na IPSIPS musí vedieť detegovať a blokovať útoky na základe IP adresy, alebo DNS mena „known bad host“ ako je spyware, phishing, alebo Botnet C&CIPS musí vedieť detegovať a blokovať útoky na sieťovú infraštruktúru firmy, ako sú prepínače, routery, firewally, access pointy.IPS musí vedieť detegovať a blokovať útoky na protokoly využívané v IP telefóniiAktívna inline ochrana pred malware s detekciou známych, alebo podozrivých malware nezávislých na aktuálnych databázach AV dodávateľovOchrana pre malware typu „zero day attack“, ktoré nie je možné detekovať tradičnými antivírmi.


Pokiaľ je softvér vyhodnotený ako malware sledovaním jeho činnosti v čase, je na to IPS schopné reagovaťIPS musí byť plne transparentná k existujúcemu sieťovému prostrediu a nasadenie IPS nesmie byť podmienené rekonfirguráciou existujúcej sieťovej infraštruktúry.Podpora SNMPv3, Syslog, SNMP TrapVyužitie informácií z existujúcej infraštruktúry (napr. netflow), pre monitorovanie a detekciu chovania siete - Network Behavior AnalysisRiešenie musí byť schopné pasívneho zberu informácií o sieťových zariadeniach, resp. koncových staniciach (OS, použité protokoly a služby, potencionálne zraniteľnosti, atď.)Prehľad o sieťových spojeniach poskytuje minimálne nasledujúce informácie - zdroj a cieľ spojenia, vstupná a výstupná zóna, aplikačný protokol, akcia, dôvod blokovania, úroveň zraniteľnostiMožnosť definovať pravidlá chovania siete a komponentov, pre automatickú detekciu tzv. „compliance violation“Možnosť automatickej aj manuálnej klasifikácie stanice ako kritickej a následné zohľadnenie v pravidlách, reportoch a pod.Podpora „remediation“ modulov pomocou ktorých je možné ovládať ďalšie prvky infraštruktúry a aplikovať filtre, smerovanie a pod.Otvorené rozhranie pro používateľsky vytvárané „remediation“ modulyIPS systém musí byť spracovateľný z centrálneho monitorovacieho a konfiguračného systému (centrálna dohladová konzola)


Výška max. 2 RU

Servisné služby


Záruka



DC IPS (HA riešenie)Rozhrania 8 x 10-Gbps Fiber SR

1 x 10/100/1000 RJ-45 management portMožnosť rozšírenia o ďalších min. 8 rozhraní 10/100/1000 alebo SFP+Možnosť rozšírenia o 10Gbps porty s podporou bypass

Požadované vlastnosti Vysoká dostupnosť senzorov v režime Active-PassivePodpora L2 Fallback v prípade internej chyby software, alebo pri zahltení systémuPodpora inline IPS režimuPodpora promiscuous IDS režimuMožnosť fyzického zapojenia inline, s konfiguračným prepnutím pre monitorovanie akcií „blokovania“ bez skutočného blokovaniaPriepustnosť IPS pri plnom zaťažení so zapnutými malware


inšpekciami minimálne 10GbpsMaximálna latencia IPS 200 mikrosekúndPočet kontrolovaných spojení v reálnom čase minimálne 30MPočet nových spojeni za sekundu kontrolovaných IPS min. 500000Podpora etherchannel load balancinguMožnosť clustrovania rovnakých typov zariadení pre navýšenie výkonuPodpora 802.1Q tagovaných rámcovInšpekcia pro IPv4 i IPv6Podpora adaptívnych konfigurácií signatúr, ktorá upozorní, resp. vypne signatúru, ktorá môže spôsobiť zahltenie systémuIPS musí obsahovať filtre/signatúry popisujúce exploity, zraniteľnosti, krádeže identity, spyware, vírusy, prieskumné aktivity, ochranu sieťovej infraštruktúry, IM aplikácie, P2P siete a nástroje na kontrolu toku multimédiíPodpora automatickej aktualizácie filtrov/signatúr, geolokačnej databázy, databázy zraniteľností a reputačnej databázyPodpora pre písanie vlastných IPS signatúrPodpora importu komunitných filtrov/signatúrIPS musí detegovať a blokovať prieskumné aktivity (network scanning)IPS musí podporovať adaptívnu ochranu filtrov proti preťaženiu, alebo DoS útoku na IPSIPS musí vedieť detegovať a blokovať útoky na základe IP adresy, alebo DNS mena „known bad host“ ako je spyware, phishing, alebo Botnet C&CIPS musí vedieť detegovať a blokovať útoky na sieťovú infraštruktúru firmy, ako sú prepínače, routery, firewally, access pointy.IPS musí vedieť detegovať a blokovať útoky na protokoly využívané v IP telefóniiAktívna inline ochrana pred malware s detekciou známych, alebo podozrivých malware nezávislých na aktuálnych databázach AV dodávateľovOchrana pre malware typu „zero day attack“, ktoré nie je možné detekovať tradičnými antivírmi.Pokiaľ je softvér vyhodnotený ako malware sledovaním jeho činnosti v čase, je na to IPS schopné reagovaťIPS musí byť plne transparentná k existujúcemu sieťovému prostrediu a nasadenie IPS nesmie byť podmienené rekonfirguráciou existujúcej sieťovej infraštruktúry.Podpora SNMPv3, Syslog, SNMP TrapVyužitie informácií z existujúcej infraštruktúry (napr. netflow), pre monitorovanie a detekciu chovania siete - Network Behavior AnalysisRiešenie musí byť schopné pasívneho zberu informácií o sieťových zariadeniach, resp. koncových staniciach (OS, použité protokoly a služby, potencionálne zraniteľnosti, atď.)Prehľad o sieťových spojeniach poskytuje minimálne nasledujúce informácie - zdroj a cieľ spojenia, vstupná a výstupná zóna, aplikačný protokol, akcia, dôvod blokovania, úroveň zraniteľnostiMožnosť definovať pravidlá chovania siete a komponentov, pre automatickú detekciu tzv. „compliance violation“Možnosť automatickej aj manuálnej klasifikácie stanice ako kritickej a následné zohľadnenie v pravidlách, reportoch a pod.


Podpora „remediation“ modulov pomocou ktorých je možné ovládať ďalšie prvky infraštruktúry a aplikovať filtre, smerovanie a pod.Otvorené rozhranie pro používateľsky vytvárané „remediation“ modulyIPS systém musí byť spracovateľný z centrálneho monitorovacieho a konfiguračného systému (centrálna dohladová konzola)


Výška max. 4 RU

Servisné služby


Záruka



IPS managementRozhrania 2 x 1Gbps RJ45

2 x 10Gbps SR FiberPožadované vlastnosti Management appliance musí podporovať HA

Management je implementovaný v konfigurácii vysokej dostupnostiManagement zvláda procesovať aspoň 18000 eventov za sekunduCentrálna dohladová konzola musí byť schopná dohladovať a spravovať všetky dodané IPS senzoryCentrálna dohladová konzola musí poskytovať aktualizáciu a distribúcii filtrov/signatúr automaticky, manuálne a podľa časového harmonogramuCentrálna dohladová konzola musí vedieť a spravovať operačné systémy IPS dohľadového systému aj senzorovAktualizácie – nové verzie OS pre management i senzory, opravné patche sa dajú sťahovať automaticky z webu dodávateľaAktualizácie je možné na manažment platformu nahrať manuálneInštaláciu aktualizácií je možné načasovať a vykonať automatickyTrendy, historické prehľady a štatistiky z pohľadu aplikácií, staníc, komunikácie, bezpečnostných incidentov sú graficky a tabuľkovo zobrazené v GUI dohľadovej konzolyPrehľady a štatistiky v dohľadovej konzole je možné filtrovať podľa času, typu incidentov, aplikácií, koncových stanícV centrálnej dohľadovej konzole je možné vytvárať reporty manuálne a podľa časového harmonogramuPre reporty je možné definovať template definujúci formát a obsah reportuPre template reportov je možné definovať premennej, ktoré sa premietnu v aktuálnom reporte.V grafickom rozhraní dohľadovej konzoly je možné definovať dashboardy typu top-NDashboardy použité v GUI je možné použiť v reportochCentrálna dohladová konzola musí byť schopná exportovať reporty


do formátov ako PDF, HTML, CSV, apod.Možnosť integrácie s Microsoft AD pre vytváranie bezpečnostných politík podľa používateľa a skupiny používateľovPodpora korelácie udalostí na centralizované dohľadovej konzoly s definíciou odpovedajúcich akcii, napr. zaslať korelované udalosti na SIEM, generovanie mailu, lokálne udalosti, a podPodpora posielania udalostí formou syslog, email, SNMP na externé platformyPodpora Event Streamer API (eStreamer) na zdielanie informácií s externými systémami (ArcSight, Splunk)Podpora SMTP autentifikácie pre správy odchadzájúce prostredníctvom STMPPodpora JDBC API pre prístup z externých systémov k databázam centralizovaného managementuPodpora riadeného prístupu podľa rolí administrátorovDefinícia dostupných funkcií v GUI podľa role administrátoraMožnosť založiť „ticket“ pre daný incident priamo v manažment GUIWorkflow pro predávanie „ticketov“ medzi administrátormiMožnosť definície politík pre sledovanie parametrov „zdravia“ systémov na senzoroch a centralizovanej konzoly (CPU, pamäť, hdd, komunikácia s cloudovými službami, apod.)Zákaznícky definovateľné limity a akcie spojené s ich prekročením pri vyhodnotení sledovaných parametrov „zdravia“ systému.Rôzne politiky pre sledovanie „zdravia“ systému možno aplikovať na rôzne senzory, alebo centralizovaný managementOdkaz na CVE a dokumentáciu k známym bezpečnostným incidentom priamo hyperlinkovým odkazom z danej bezpečnostnej udalostiMožnosť vyhľadávania typu signatúry v centrálnej databáze dodávateľa podľa typu a závažnosti útokuPodpora vrstiev IPS politík s možnosťou voliť preddefinované politiky v základnej vrstve orientované na bezpečnosť, alebo minimalizáciu false-positiveMožnosť aplikácie vrstvy doporučených politík, ktorú generuje samotný systém podľa pasívneho sledovania lokálneho prostredia.Manažment uchováva informácie zozbierané pasívnym zberom informácií o min. 120 tis. koncových zariadeníMožnosť definície používateľskej vrstvy politíkPolitiky možno zdieľať a aplikovať na rôzne senzoryZobrazenie trajektórie malware – pohyb, mutácie, prenosy v sieti medzi stanicami priamo v management GUI.


Výška max. 1 RU

Servisné služby


Záruka




Detailná techn. konfigurácia (doplní uchádzač)

Web Security ApplianceRozhrania 6 x 1Gbps RJ45Požadované vlastnosti Web security musí podporovať HA formou clustru

Podpora pre 5000 používateľovWeb security poskytuje manažment rozhranie na správu pravidiel a bezpečnostných politík systémuWeb security systém poskytuje manažment rozhranie, ktoré umožňuje monitorovať bezpečnostné incidenty, zobrazuje sumárny prehľad o stave služieb, systému, prehľade blokovaných spojení, stave systému, updatov, atď.Web security systém poskytuje manažment rozhranie, ktoré umožňuje analyzovať log záznamy, prevádzku a vytvárať reportyWeb security systém musí umožňovať anti-malvér ochranu spolupracujúcu s IPS systémomWeb security systém umožňuje v prípade potreby zaslanie podozrivého súboru na podrobnú anylýzuWeb security systém umožňuje application control, proxy, využívanie reputačných databázWeb security systém umožňuje kontrolu HTTP aj HTTPS komunikácie


Výška max. 2 RU

Servisné služby


Záruka



EMAIL Security ApplianceRozhrania 6 x 1Gbps RJ45Požadované vlastnosti Email security musí podporovať HA formou clustru

Podpora pre 5000 používateľovEmail security musí poskytovať funkcie pre zabezpečenie prichádzajúcej (inbound) email komunikácie minimálne na úrovni anti-spam, anti-vírus, ochrana proti malware spolupracujúcu s IPS systémomEmail security musí poskytovať funkcie pre zabezpečenie odchádzajúcej (outbound) email komunikácie minimálne na úrovni anti-spam, anti-vírusEmail security musí poskytovať Anti-Sam ochranu na základe analýzy obsahu, reputácie, definovaného zoznamu adriesEmail security musí podporovať analýzu obsahu email správ na úrovni obálok, tela, príloh a obrázkovEmail security musí podporovať inšpekciu URL liniek, ktoré sú súčasťou email správ, tak aby boli eliminované hrozby z týchto URL.


Email security umožňuje definovať politiky, ktoré zakazujú email väčší ako stanovený limitEmail security umožňuje definovať politiky, ktoré zakazujú automatický redirect emailuEmail security umožňuje definovať politiky, ktoré zakazujú spúšťateľné súbory, video, alebo audio súbory, ktoré boli vyhodnotené ako podozrivéEmail security systém umožňuje definovať tzv. "white list" na úrovni odosielateľa, prijímateľa, alebo domény pre vylúčenie definovanej kontroly.Email security systém umožňuje smerovanie správ na základe doményEmail security systém umožňuje šifrovanie správ medzi poštovými bránamiEmail security poskytuje manažment rozhranie na správu pravidiel a bezpečnostných politík systémuEmail security systém poskytuje manažment rozhranie, ktoré umožňuje monitorovať bezpečnostné incidenty, zobrazuje sumárny prehľad o stave služieb, systému, prehľade blokovaných spojení, stave systému, updatov, etc.Email security systém poskytuje manažment rozhranie, ktoré umožňuje analyzovať log záznamy, prevádzku a vytvárať reporty


Výška max. 2 RU

Servisné služby


Záruka



Analýza a monitoring sieťovej prevádzky - Sonda Špecifikácia / Min. parametre

Typ zariadenia Analýza a monitoring sieťovej prevádzky – SondaRozhrania Min. 4 x 10 GE (SFP+)

Min. 2 x Ethernet manažment (RJ-45)Výkon Min. 4,5 Milionov packetov za sekundu na port

Podporované vlastnostiUcelené škálovateľné riešenie umožňujúce dlhodobé monitorovanie siete na báze technológie dátových tokov (NetFlow, IPFIX, jFlow, cflowd, NetStream).Použitá technológia musí podpovať IPv4, IPv6, VLAN, MPLS, Ethernet 10Mb/s až 100Gb/s ( podľa výkonu zariadenia).Nezávislosť na momentálnej sieťovej infraštruktúre (optické či metalické dátové rozvody) a použitých aktívnych prvkoch (typ alebo výrobca).Možnosť pasívneho zapojenia bez vplyvu na monitorovanú sieť (zapojenie pomocou TAP Multi-Mode )Zabezpečená vzdialená správa, dohľad a konfigurácia - SSH, HTTPS.


Správa užívateľov a prístupových práv na zariadení prostredníctvom užívateľských rolí.Užívateľsky definovaný dashboard (konfigurácia per užívateľ alebo skupina užívateľov)Sondu je možné integrovať do dohľadového systému pre kontrolu dostupnosti a vyťaženia zdrojov technológií SNMP.Vstavaný kolektor minimálne o kapacite 500 GB pre dočasné ukladanie flow štatistík (zaistenie redundancie), ktorý zahŕňa plnohodnotnú funkcionalitu flow kolektora.Podpora simultánneho exportu flow štatistík na ľubovoľný počet cieľov (redundantné kolektory v rôznych lokalitách, lokálne uloženie dát na sonde).Vytváranie grafov a prehľadov podľa rôznych kategórií (objemy – počet prenesených tokov, bytov, packetov; IP prevádzka – TCP, UDP, ICMP; protokoly – http, SSH, a pod.)Generovanie štatistík (aj automaticky) a podrobných výpisov nad voliteľnými časovými intervalmi s možnosťou odosielania formou emailu aj online reporty s možnosťou exportu do PDF a CSVČasová synchronizácia zariadenia proti centrálnemu zdroju času na sieti.Použitie DNS cache na zariadení pre rýchlejší preklad IP adries na doménové mená.Spracovanie dátovej prevádzky IPv4 a IPv6, VLAN, MPLS a ich reportovanie na kolektor.Monitorovanie prevádzky v tuneli GRE.Užívateľsky definovateľné šablóny pre protokoly NetFlow v9 a IPFIX.Monitorovanie VoIP štatistík, protokol SIP - položky typu SIP URI, jitter, latencia, stratovosť paketov. Použitá štandardná technológia reportovania týchto rozširujúcich štatistík (šablóny NetFlow v9 alebo IPFIX).Monitorovanie a analýza DNS prevádzky - položky ako typ otázky, opýtaná doména, návratová hodnota, odpoveď.Monitorovanie a analýza Samba / CISF prevádzky - položky typu sieťová cesta, názov súboru, typ operácie.Monitorovanie DHCP prevádzky - položky ako typ DHCP požiadavka, originálna MAC adresa.Automatické vyhodnocovanie real time meraných dát s cieľom identifikovať incidenty a tieto reportovať. Notifikácia o vzniku eventu alebo alertu a následný reporting pomocou emailu alebo SMSkySystém reportuje pre definované aplikácie a každú používateľskú transakciu realizovanú nad aplikáciou dobu odozvy aplikácie a čas na transportnej vrstve. Vďaka tomu je možné odlíšiť oneskorenie siete od oneskorenia aplikácie.Systém monitoruje aplikácie bez nutnosti inštalovať akýkoľvek SW na servery alebo klientské stanice.Systém monitoruje aplikácie bez akéhokoľvek vplyvu na aplikáciu alebo sieťovú infraštruktúru.Možnosť rozšírenia funkcionalít o On demand full Packet Capture funkcionalita pre následné analýzy a troubleshooting ( môže vyžadovať dodatočné licencie )Pri nasadení s Kolektorom môžu byť niektoré funkcionality vykonávané na Kolektore.Podpora distribuovanej architektúry

Manažment zariadenia Cez jedno centrálne zabezpečené webové rozhranie v slovenskom,


českom alebo anglickom jazykuNapájanie 1 x ACFyzické vlastnosti Rackovateľný do 19" racku 1U

Servisné službyPrístup na servisné stránky výrobcu s možnosťou bezplatnej aktualizácie OS, firmware, minoritných a hlavných softvérových updatov na obdobie 36 mesiacov v režime 8x5xNBD

Záruka : 3 roky bezplatná oprava u obstarávateľa na celú zostavu do 10 pracovných dní od nahlásenia poruchy


Analýza a monitoring sieťovej prevádzky - Kolektor Špecifikácia / Min. parametre

Typ zariadenia Analýza a monitoring sietovej prevádzky – Kolektor

Rozhrania Min. 2 x plnohodnotné management (administratívne) porty 10/100 / 1000Mb / s pre zabezpečenú vzdialenú správu a prenos NetFlow

Výkon Minimálny výkon spracovania 250000 Fps (dátových tokov za sekundu)Minimálna kapacita úložiska 24TB.

Podporované vlastnosti Podpora štandardov NetFlow v5, NetFlow v9, IPFIX, jFlow, cflowd, NetStream, sFlow, NetFlow Lite.Možnosť dohľadania ľubovoľnej komunikácie až na úroveň jednotlivých flow záznamov, priebežné grafy prevádzky, top štatistiky, reporty, alerty, databázy aktívnych zariadení na sieti vr. identifikácia zariadení.Správa užívateľov a prístupových práv na zariadení prostredníctvom užívateľských rolí. Separácia dát s obmedzením prístupu pre jednotlivé roly / používateľa.Podpora autentizácie voči LDAP (Active Directory).Zabezpečená vzdialená správa, dohľad a konfigurácia - SSH, HTTPS.Hardvérové kolektory musia byť vybavené HOT SWAP diskami a podporujú RAID6 vrátane SMART detekcie a majú redundantné napájanieSystém je schopný zbierať a ukladať dlhodobo dáta z viac ako 1200 flow zdrojov. Disková kapacita dátového úložiska musí umožniť záznamy štatistík bez akejkoľvek redukcie v horizonte minimálne šiestich mesiacov.Užívateľsky definovaný dashboard (konfigurácia per užívateľ alebo skupina užívateľov)Kolektor je možné integrovať do dohľadového systému pre kontrolu dostupnosti a vyťaženia zdrojov technológií SNMP.Podpora pre Cisco NEL, Cisco NSEL, Cisco AVC, Cisco NBAR2.Kolektor automaticky identifikuje každý zdroj flow štatistík, ktorý mu tieto štatistiky zasiela na spracovanie. O danom zdroji získa základné informácie ako názov, počet a rýchlosť rozhrania. Pre každý zdroj flow štatistík automaticky zobrazuje graf priebehu prevádzky.Možnosť preposielania prijímaných flow štatistík na spracovanie na ďalšie kolektory vrátane možnosti samplovania na úrovni dátových tokov.Flow štatistiky je možné automaticky zálohovať na externé sieťové úložisko z dôvodu dlhodobej archivácie. Zálohované štatistiky možno v prípade potreby priamo obnoviť užívateľom do kolektora, kde je možné tieto štatistiky analyzovať štandardnými prostriedkami.Vytváranie dlhodobých grafov a prehľadov s rôznymi typmi pohľadov rozdelených do kategórií podľa objemu (počet prenesených


bytov, tokov, paketov), IP prevádzky (TCP, UDP, ICMP, ostatné) alebo protokolu (HTTP, IMAP, SSH), vrátane plnej konfigurácie grafov a pohľadov užívateľom.Automatická notifikácia v prípade vzniku užívateľom definovanej situácie (napr. Nadmerný prenos dát, prekročenie definovanej relatívnej alebo absolútnej prahovej hodnoty, atď.) Prostredníctvom emailu, SNMP trapu a Syslog, možnosť automatického spustenia užívateľom definovaného skriptu.Časová synchronizácia zariadenia proti centrálnemu zdroju času na sieti.Použitie DNS cache na zariadení pre rýchlejší preklad IP adries na doménové mená.Užívateľsky definovateľné šablóny pre protokoly NetFlow v9 a IPFIX.Monitorovanie zariadení pripojených k dátovej sieti, dlhodobá história aktívnych zariadení, identifikácia na základe IP adresy, MAC adresy, sledovanie VLAN, operačného systému, prihláseného užívateľa na danom zariadení.Systém umožňuje identifikovať bezpečnostné udalosti (napr. Komunikáciu s botnet command & control centrami, prístup na phishing servery, a pod.) Využívaním zdrojov IP a host reputačných databáz poskytovaných výrobcom a aktualizovaných najmenej každých 24 hodín. Systém umožňuje zapojiť ďalšie zdroje IP a host reputačných dát pre automatickú detekciu.Detekcia nadmernej záťaže siete, výpadkov služieb, chýbajúcich reverzných DNS záznamov, nových a cudzích zariadení pripojených k sieti.Detekcia sieťových anomálií na základe predikcie budúceho správania siete s využívaním znalosti histórie komunikácie.Prípadné udalosti, ktoré predstavujú falošné poplachy (false positives) je možné odstrániť prostredníctvom jednoduchej konfigurácie pravidiel vylúčenia falošných poplachov dostupné v používateľskom rozhraní.Detekovanej udalosti je možné automaticky agregovať tak, aby súvisiace udalosti boli prezentované v rámci pomenovanej hrozby (napr. Infikované zariadenia v sieti, chybne nakonfigurované zariadenie, používanie nevhodných aplikácií alebo služieb a pod.).Udalosti je možné automaticky exportovať vo formáte CEF protokolom Syslog. Predpokladané využitie tejto funkcionality je integrácia so systémami typu SIEM alebo log management.Notifikácia o detekovaných udalostiach prostredníctvom e-mailu s podporou rôznych formátov (HTML, incident handling systém, úsporný textový formát) a SMS.Pri nasadení so Sondou môžu byť niektoré funkcionality vykonávané na Sonde.Podpora distribuovanej architektúry

Manažment zariadenia Cez jedno centrálne zabezpečené webové rozhranie v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku

Napájanie 2 x ACFyzické vlastnosti Rackovateľný do 19" racku 2U



Výrobca: (doplní uchádzač)


Typové označenie (doplní uchádzač)Detailná techn. konfigurácia (doplní uchádzač)

SW pre replikáciu a zálohovaniePožiadavky a funkcionalita Podpora VMware vSphere prostredia verzie 5.5 a vyššej

Podpora VMware vSphere prostredia s minimálnym počtom 40 virtuálných serverov minimálnePodpora replikácie po LAN sietiObnova celého virtuálneho servera na originálneho alebo iného hostaRýchla obnova služby užívateľom naštartovaním virtuálneho servera zo zálohovacieho súboru na zálohovacom úložiskuObnova individuálných súborov a virtuálnych diskov virtuálneho serveraObnova súborov z bežných filesystémovVyhľadávanie a obnova pre všetky typy Active Directory objektovObnova individuálných objektov Microsoft Exchange 2010 a 2013Obnova individuálných SQL databázVytváranie aplikačne konzistentných obrazov virtuálných serverovMožnosť vytvárania inkrementálnych zálohMožnosť vytvárania nekonečných inkrementálnych zálohIndexovanie filesystémov virtuálnych serverov

Servisné služby

Prístup na servisné stránky výrobcu s možnosťou bezplatnej aktualizácie OS, firmware, minoritných a hlavných softérových updatov na obdobie 36 mesiacov v režime 8x5xNBD


SW pre zálohovanie (100 TB dát)Podporované vlastnosti

podpora heterogénnych prostredí bez obmedzenia chránených / zálohovaných klientov, databáz apodpora fyzických a virtuálnych prostredíintegrovaná deduplikácia (klient,server) azariadeníintegrovaná replikácia zálohovaných dát arozsiahla podpora známych výrobcov páskových azálohovacích zariadeníintegrovaná podpora zálohovania aintegrovaný používateľský portál pre obnovu dátintegrovaný auditing zmien a prístup riadený na základe rolíintegrované web rozhranie, tučný klient amanažment zálohovacieho riešeniacentralizovaný monitoring a

Servisné služby

Prístup na servisné stránky výrobcu s možnosťou bezplatnej aktualizácie OS, firmware, minoritných aupdatov, ako aj telefonická ana obdobie 36 mesiacov


SlužbyŠpecifikácia


Konzultačné práce architektov riešení, návrhy designu a implementácie, a pod.Práce v súvislosti s implementáciou technológií, nastavenia a oživenia techn. komponentov, vypracovanie revíznych správDokumentačné, školiace a ostatné podporné činnosti



OBCHODNÉ PODMIENKY VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

RÁMCOVÁ DOHODA č. XXXX........(doplní Predávajúci)

uzatvorená medzi zmluvnými stranami v zmysle § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a § 56 a § 83 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z.

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“)

Zmluvné strany

Kupujúci

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"

Sídlo: Klemensova 8, 813 61 BratislavaSlovenská republika

Právna forma: Iná právnicka osobaZapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po,

vložka číslo: 312/BŠtatutárny orgán: Mgr. Martin Erdössy, generálny riaditeľ ŽSROsoby oprávnené konať:– vo veciach zmluvných: Ing. Igor Olexa, riaditeľ odboru telekomunikácií,

informatiky a informačnej bezpečnosti GR ŽSR Ing. Jozef Veselka, riaditeľ odboru investorského GR ŽSR

– vo veciach technických: Ing. Igor Olexa, riaditeľ odboru telekomunikácií, informatiky a informačnej bezpečnosti GR ŽSR

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.IČO: 31 364 501IČ DPH: SK2020480121DIČ: 2020480121IBAN: SK11 0200 0000 3500 0470 0012BIC/ SWIFT kód: SUBASKBXTel. č., e-mail: +421 2 2029 2735, [email protected]

Predávajúci (úspešný uchádzač)

Obchodné meno: Sídlo:Právna forma: Zapísaný v Obchodnom registri:Štatutárny orgán: Osoby oprávnené konať: vo veciach zmluvných: vo veciach technických:


Bankové spojenie: IČO: IČ DPH:DIČ:IBAN: SWIFT/BIC:Tel. č., e-mail:

A. Účel a predmet Rámcovej dohody

1. Účelom tejto Rámcovej dohody (ďalej len „RD“) je zabezpečiť podľa potrieb Kupujúceho v priebehu štyroch rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto RD dodanie sieťových komponentov, sieťových SW managementov, SAN komponentov, diskových polí, serverov, SW-rozšírenia existujúceho prostredia, DWDM komponentov, firewallov a ostatných bezpečnostných prvkov sieťovej infraštruktúry, softvéru a súvisiacich licencií, inštalačných a konfiguračných služieb súvisiacich s inštaláciou a nastaveniami komponentov a softvérových častí serverov, dátových úložísk a sieťovej infraštruktúry. Predmetom RD sú aj služby servisnej podpory a prevádzkovanie klientskeho pracoviska (Helpdesk), školenia a podporné služby, ktoré vyplynú z riešenia jednotlivých konkrétnych projektov modernizácie infraštruktúry.

2. Predmetom tejto RD je úprava podmienok týkajúcich sa zadávania jednotlivých verejných zákaziek na dodanie tovaru a súvisiacich konzultačných, implementačných a podporných služieb špecifikovaných v Prílohe č. 1 - Technická špecifikácia tejto RD (ďalej len „Príloha č. 1“) tak, aby právny vzťah medzi zmluvnými stranami bol riadne založený na vopred definovanom zmluvnom základe.

3. Jednotlivé verejné zákazky zadávané na základe a podľa podmienok tejto RD budú uzatvárané a realizované po dobu platnosti tejto RD formou písomných čiastkových zmlúv.

B. Uzatváranie čiastkových zmlúv

1. Predmetom čiastkových zmlúv bude záväzok Predávajúceho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto RD a príslušnej čiastkovej zmluve dodať predmet plnenia špecifikovaný v čiastkovej zmluve a záväzok Kupujúceho za riadne dodaný predmet plnenia zaplatiť dohodnutú cenu.

2. Pokiaľ čiastková zmluva na dodanie predmetu plnenia, uzavretá medzi zmluvnými stranami po dobu účinnosti tejto RD neurčuje inak, predpokladá sa, že obchodné podmienky dohodnuté touto RD sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

3. V prípade, ak predmetom plnenia čiastkovej zmluvy bude:

a) dodanie tovaru podľa Prílohy č. 1, zmluvné strany uzatvoria čiastkové kúpne zmluvy podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „ObZ“),

b) poskytnutie služby podľa Prílohy č. 1, ktorej výsledkom bude vykonanie diela, zmluvné strany uzatvoria čiastkové zmluvy o dielo podľa § 536 a nasl. ObZ,

pričom právny vzťah založený čiastkovými zmluvami sa v prípade, ak čiastková zmluva neustanoví inak, bude riadiť ustanoveniami tejto RD. Zmluvné strany sa dohodli, že čiastkové zmluvy budú spĺňať náležitosti vymedzené v tejto RD, najmä v časti C „Podmienky platné pre čiastkové kúpne zmluvy“ a v časti D „Podmienky platné pre čiastkové zmluvy o dielo“. Návrh na uzavretie čiastkovej kúpnej zmluvy alebo čiastkovej zmluvy o dielo bude vychádzať z nezáväzného návrhu čiastkovej kúpnej zmluvy upraveného v Prílohe č. 5 alebo z nezáväzného návrhu čiastkovej zmluvy o dielo upraveného v Prílohe č. 6 s tým, že Kupujúci je


oprávnený v návrhu čiastkovej zmluvy upraviť podmienky odchylne od návrhu v závislosti od konkrétneho predmetu a účelu čiastkovej zmluvy vrátane podmienok platobných (napr. právo zadržať časť kúpnej ceny v prípade ak Predávajúci má tovar dodaný podľa čiastkovej kúpnej zmluvy použiť na zhotovenie diela podľa čiastkovej zmluvy o dielo).

4. Návrh na uzavretie čiastkovej zmluvy (ďalej len „Návrh“) predkladá Kupujúci Predávajúcemu pričom:

a) akceptáciu Návrhu je Predávajúci povinný potvrdiť podpisom oprávnenej osoby najneskôr do troch pracovných dní odo dňa doručenia Návrhu a v rovnakej lehote doručiť Kupujúcemu jeden rovnopis Predávajúcim potvrdeného Návrhu (uzavretej čiastkovej zmluvy) alebo v rovnakej lehote postupovať podľa časti C, čl. 1 bod 3 tejto RD;

b) Kupujúci, ak to považuje za potrebné, môže vyzvať Predávajúceho na rokovanie o podrobnejšej úprave zmluvných podmienok v zmysle bodu 3 vyššie.

5. Doručením Predávajúcim potvrdeného Návrhu Kupujúcemu je čiastková zmluva uzavretá a pre zmluvné strany záväzná pričom čiastková zmluva ako povinne zverejňovaná zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že čiastková zmluva musí obsahovať minimálne tieto náležitosti: � číslo tejto RD a číslo čiastkovej zmluvy� označenie zmluvných strán� riadne špecifikovaný predmet plnenia � cenu za predmet plnenia � fakturačné údaje � miesto dodania resp. vykonania predmetu plnenia� lehotu, v ktorej má byť predmet plnenia dodaný resp. vykonaný� meno, priezvisko, funkciu a kontaktné údaje (telefón, e-mailová adresa) osôb oprávnených na odovzdanie a prevzatie predmetu plnenia (ďalej len „oprávnená osoba Kupujúceho“ resp. „oprávnená osoba Predávajúceho“) � práva a povinnosti zmluvných strán zohľadňujúce povahu konkrétneho predmetu plnenia � podpisy osôb oprávnených čiastkovú zmluvu uzavrieť� dátum podpísania.

7. V prípade, ak Predávajúci z akýchkoľvek dôvodov neakceptuje Návrh v lehote stanovenej v bode 4. písm. a) tohto článku alebo nedoručí Kupujúcemu v rovnakej lehote protinávrh, považuje sa štvrtý pracovný deň po dni doručenia Návrhu Predávajúcemu, za deň akceptácie Návrhu, t.j. deň uzatvorenia čiastkovej zmluvy a vzájomnej dohody o obsahu práv a povinností oboch zmluvných strán, aj keď Kupujúcemu nebol doručený Predávajúcim potvrdený Návrh alebo protinávrh.

8. Zmluvné strany sa zaväzujú, že hodnota dodaného tovaru a poskytnutých služieb podľa Prílohy č.1, ktoré budú predmetom plnenia uzatváraných čiastkových zmlúv nepresiahne XXXXX ........(doplní Predávajúci) EUR bez DPH. Nečerpanie alebo nevyčerpanie tejto maximálnej hodnoty nezakladá právo Predávajúceho uplatniť si náhradu škody ani právo od tejto RD odstúpiť. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že Kupujúci je oprávnený na základe čiastkových zmlúv prekročiť predpokladané množstvá jednotlivých tovarov a služieb, špecifikované v Prílohe č. 2 za podmienky, že cena plnenia všetkých čiastkových zmlúv nepresiahne limit podľa prvej vety tohto ustanovenia.

9. Predávajúci sa zaväzuje plniť predmet uzatvorenej čiastkovej zmluvy v súlade s platnými právnymi predpismi, normami obsahujúcimi technické špecifikácie a technické riešenia, technické


a technologické postupy alebo iné určujúce kritériá tak, aby dodané tovary, uskutočnené postupy či poskytnuté služby vyhovovali účelu uzatvorenia čiastkovej zmluvy. Porušenie tejto povinnosti zo strany Predávajúceho sa považuje za podstatné porušenie čiastkovej zmluvy s možnosťou Kupujúceho od čiastkovej zmluvy okamžite odstúpiť.

10. V prípade uzatvárania čiastkových zmlúv, ktoré budú spolufinancované z fondov Európskej únie budú čiastkové zmluvy obsahovať aj všetky podmienky, ktoré nie sú dohodnuté v tejto RD a sú pre získanie prostriedkov z fondov Európskej únie podľa právnych predpisov Slovenskej republiky a Európskej únie nevyhnutné, predovšetkým podmienky, ktoré pre príjemcov prostriedkov EÚ stanovuje Nariadenie č. 966/2012 a Nariadenie č. 1268/2012 a Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť Kupujúcemu súčinnosť pri ich špecifikácii v Návrhu.

11. Pokiaľ dôsledkom porušenia ktorejkoľvek zmluvnej alebo zákonnej povinnosti Predávajúceho nebudú Kupujúcemu poskytnuté finančné prostriedky alebo časť finančných prostriedkov na realizáciu niektorej z čiastkových zmlúv z fondov Európskej únie, Kupujúci má právo uplatniť si voči Predávajúcemu nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty v sume finančných prostriedkov na spolufinancovanie čiastkovej zmluvy, ktorej sa porušenie tejto povinnosti týka, ktoré neboli Kupujúcemu v dôsledku porušenia povinnosti Predávajúceho poskytnuté z fondov Európskej únie alebo ktoré musel Predávajúci vrátiť z daného dôvodu. Kupujúci je oprávnený uplatniť si nárok na túto zmluvnú pokutu popri nárokoch na zmluvné pokuty podľa iných ustanovení tejto RD a čiastkových zmlúv i v prípade, ak by sa jednalo o zmluvné pokuty za porušenie tých istých povinností Predávajúceho. Zmluvné strany vyhlasujú, že dohodnutú zmluvnú pokutu považujú za primeranú s ohľadom na rozsah škody, ktorá v tomto prípade v dôsledku porušenia povinností Predávajúceho hrozí na strane Kupujúceho.

C. Podmienky platné pre čiastkové kúpne zmluvy

Článok 1Predmet čiastkovej kúpnej zmluvy

1. V prípade uzatvorenia čiastkovej zmluvy na kúpu tovaru podľa § 409 a nasl. ObZ sa Predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar riadne špecifikovaný v čiastkovej zmluve, previesť na neho vlastnícke právo k tomuto tovaru a Kupujúci sa zaväzuje dohodnutým spôsobom spolupôsobiť, riadne dodaný tovar prevziať a zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú cenu.

2. Predávajúci sa zaväzuje, že Kupujúcemu dodá tovar: � v množstve dohodnutom v čiastkovej zmluve� v lehote dodania dohodnutej v čiastkovej zmluve najviac však 90 kalendárnych dní od

uzatvorenia čiastkovej zmluvy � v predpísanej alebo schválenej akosti (pokiaľ je záväzne ustanovená alebo pokiaľ to

vyplýva z osobitných predpisov, napr. technických noriem) alebo v akosti uvádzanej výrobcom s vyznačenými údajmi o výrobcovi a tovare v súlade s príslušnými právnymipredpismi, inak v dohodnutej akosti resp. akosti obvyklej

� v riadnom originálnom obale, pričom tovar bude riadne uspôsobený na prepravu a chránený pred poškodením.

� spoločne s licenciou alebo sublicenciou na riadne použitie počítačového programu (softvéru), ktorý je autorským dielom, a ktorý je súčasťou dodaného tovaru; odmena poskytnutie licencie (sublicencie) je v plnom rozsahu obsiahnutá v dohodnutej cene príslušného tovaru. Pre vylúčenie pochybností sa výslovne uvádza, že na dodaný tovar/softvér, ktorý nie je a/alebo nebol a/alebo nebude vyvíjaný špeciálne pre účely plnenia čiastkovej zmluvy sa vzťahujú podmienky používania jeho výrobcov, autorov, dodávateľov dodané spolu s tovarom.


3. V prípade, že z dôvodu neprítomnosti tovaru alebo daného výrobcu na trhu, morálneho zastarania tovaru alebo zmluvných prekážok obmedzujúcich predaj daného tovaru nebude už možné počas platnosti tejto RD dodať požadovaný konkrétny druh tovaru so špecifikáciou podľa Prílohy č. 1 alebo sa na trh dostane tovar vhodnejší pre Kupujúceho, Predávajúci sa zaväzuje Kupujúcemu po doručení Návrhu predložiť protinávrh, ktorý bude obsahovať ponuku na náhradný druh tovaru. V prípade, ak Predávajúci navrhne dodanie náhradného tovaru za jednotkovú cenu pôvodného tovaru podľa Prílohy č. 2, Kupujúci je oprávnený po preverení tejto ceny spôsobom podľa časti E tejto RD („Spôsob zisťovania ceny tovarov v súlade s § 42 ods.13 a 14 ZoVO tejto RD; (ďalej len „časť E tejto RD“) ponuku Predávajúceho akceptovať, pričom ostatné ustanovenia Návrhu zostanú nezmenené. Technické parametre alebo technické špecifikácie ponúknutého náhradného tovaru obsiahnutého v protinávrhu musia byť rovnaké alebo vyššie, ako sú technické parametre a technické špecifikácie tovaru uvedeného v Prílohe č. 1, ktorý má byť nahradený. Súčasťou protinávrhu môže byť i dodanie ďalších technických doplnkov a príslušenstva zohľadňujúcich technický vývoj a aktuálne potreby Kupujúceho v rozsahu, ktorý nebude podstatným spôsobom meniť predmet plnenia podľa Prílohy č. 1. Písomným potvrdením protinávrhu zo strany Kupujúceho sa čiastková zmluva považuje za uzavretú.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ čiastková zmluva bude obsahovať dohodu podľa bodu 3. tohto článku o nahradení tovaru špecifikovanom v Prílohe č. 1, potom takáto dohoda o náhradnom tovare a cene za takýto tovar bude pre zmluvné strany záväzná aj pre následne uzatvárané ďalšie čiastkové zmluvy, pričom ustanovenia časti E. tejto RD tým nie sú dotknuté.

5. Ustanovenia tejto RD, v ktorých je uvedený odkaz na tovar špecifikovaný v Prílohe č. 1, primerane platia aj pre náhradný tovar podľa bodov 3. a 4. tohto článku.

Článok 2Miesto plnenia, termín plnenia a dodacie podmienky

1. Predávajúci je povinný dodať tovar do miesta plnenia dohodnutého v čiastkovej zmluve pričom miestami plnenia, na ktoré bude Predávajúci tovar podľa čiastkovej zmluvy dodávaťsú nasledovné pracoviská Kupujúceho:� ŽT Kováčska 3, Bratislava� ŽT Trnavská cesta 25, Bratislava� ŽT M.R. Štefánika 74, Nové Zámky� ŽT Hviezdoslavova 4, Žilina� ŽT M.R. Štefánika 295/2, Zvolen� ŽT Tomášikova 29, Košice � ŽT Železničná 1, Čierna nad Tisou

2. Predávajúci je povinný dodať tovar v lehote dohodnutej v čiastkovej zmluve najneskôr však do 90 dní odo dňa uzatvorenia čiastkovej zmluvy pričom Predávajúci je povinný telefonicky alebo zaslaním e-mailovej správy na adresu uvedenú v čiastkovej zmluve vyrozumieť oprávnenú osobu Kupujúceho uvedenú v čiastkovej zmluve o dátume a čase dodania tovaru aspoň 3 pracovné dni pred dodaním.

3. Kupujúci je oprávnený odmietnuť tovar prevziať v prípade, ak bol dodaný po lehote, ak má viditeľné vady (najmä poškodený obal), nebola dodržaná špecifikácia tovaru alebo množstvo tovaru, alebo ak Predávajúci spolu s tovarom nedodá všetky doklady potrebné na prevzatie, užívanie a používanie tovaru (najmä sprievodná prepravná dokumentácia, technická dokumentácia, manuály a návody).

Článok 3Cena a platobné podmienky


1. Kupujúci sa zaväzuje za riadne dodaný tovar zaplatiť jednotkovú cenu uvedenú v Prílohe č. 2 Ocenený súpis položiek tejto RD (ďalej len „Príloha č. 2“), resp. jednotkovú cenu dohodnutú v súlade s článkom 1 bod 3. a 4. tejto časti RD, a to na základe faktúry vystavenej Predávajúcim. V prípade, že zmluvné strany zistia v súlade s časťou E. tejto RD, že jednotkové ceny tovaru sú na relevantnom trhu nižšie ako ceny podľa Prílohy č. 2, Kupujúci za riadne dodaný tovar zaplatí jednotkovú cenu určenú spôsobom podľa bodu 2. časti E. tejto RD.

2. V jednotkovej cene tovaru sú zahrnuté všetky náklady na obstaranie tovaru, clo, obaly, doprava tovaru do dohodnutého miesta dodania, nakládka a vykládka v mieste a bode dodania, všetky ostatné náklady Predávajúceho vynaložené v súvislosti s dodaním tovaru podľa čiastkovej zmluvy, prípadné licencie ako aj poskytovanie bezplatného záručného servisu a servisnej podpory špecifikovanej v Prílohe č. 1 prípadne v čiastkovej zmluve a prevádzkovanie HelpDesk podľa Prílohy č. 4 Klientske pracovisko Predávajúceho „HelpDesk“ tejto RD (ďalej len „Príloha č. 4“).

3. Cena na faktúre bude určená ako súčet cien riadne dodaných tovarov pričom cena za tovar bude určená ako násobok jednotkovej ceny tovaru a počtu kusov dodaného tovaru.

4. Právo na zaplatenie ceny za dodaný tovar vznikne Predávajúcemu riadnym a včasným dodaním tovaru do dohodnutého miesta dodania, v dohodnutom množstve a kvalite, ktoré bude písomne potvrdené na dodacom liste oprávnenou osobou Kupujúceho.

5. Predávajúcemu vznikne právo vystaviť faktúru za riadne dodaný tovar dňom potvrdenia dodacieho listu oprávnenou osobou Kupujúceho.

6. Peňažný záväzok sa na účely tejto RD považuje za splnený dňom, v ktorom bola príslušná suma odpísaná z bankového účtu povinnej zmluvnej strany v prospech bankového účtu oprávnenej zmluvnej strany.

7. Kupujúci neposkytne Predávajúcemu žiadny preddavok.

8. Predmet plnenia čiastkových zmlúv bude financovaný z vlastných zdrojov Kupujúceho, z kapitálových transferov, prípadne z prostriedkov Európskej únie a Štátneho rozpočtu pričom DPH bude hradená z vlastných zdrojov Kupujúceho. DPH bude vypočítaná a fakturovaná v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

9. Faktúra bude uhradená výlučne bezhotovostným prevodom na bankový účet Predávajúceho uvedený v tejto RD. Akákoľvek zmena bankového účtu sa považuje za zmenu tejto zmluvy, ktorú je možné vykonať len na základe dodatku uzatvoreného v súlade s touto RD.

10. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov, predovšetkým v zmysle ustanovení § 3a ods. 1 ObZ a v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. Okrem toho musí obsahovať:

� označenie „XXXXX“ ........(doplní Predávajúci)� číslo RD a číslo čiastkovej zmluvy� označenie dodaného tovaru� názov Predávajúceho, sídlo a IČO Predávajúceho� bankový účet Predávajúceho uvedený v tejto RD� čiastku k úhrade bez DPH� čiastku DPH (ak je Predávajúci platca DPH na Slovensku)� čiastku k úhrade vrátane DPH (ak je Predávajúci platca DPH na Slovensku)� splatnosť faktúry slovom.

11. Predávajúci je povinný ku každému vyhotoveniu faktúry priložiť kópiu dodacieho listu písomne potvrdeného oprávnenou osobou Kupujúceho v súlade s bodom 1. článku 4 tejto časti RD.


12. Faktúry budú predkladané v piatich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie musí byť rovnopis s originálnymi podpismi. Faktúry budú doručované Predávajúcim na adresu: ŽSR, Generálne riaditeľstvo, Odbor telekomunikácií, informatiky a informačnej bezpečnosti, Klemensova 8, 813 61 Bratislava.

13. Ak faktúra vrátane príloh k faktúre nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje alebo iné nezrovnalosti z vecnej alebo formálnej stránky podľa tejto RD a/alebo čiastkovej zmluvy, Kupujúci je oprávnený vrátiť takúto faktúru Predávajúcemu. Predávajúci je povinný doručiť novú faktúru vrátane príloh. Splatnosť faktúry začne plynúť opätovne odo dňa doručenia novej faktúry vrátane príloh v súlade s touto RD a čiastkovou zmluvou. Kupujúci je oprávnený počas plnenia RD jednostranne zmeniť, vynechať alebo pridať požadovaný dokument, ktorý bude prílohou faktúry.

14. Každá faktúra je splatná vždy do 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia do sídla Kupujúceho pričom zmluvné strany berú na vedomie, že dohodnutá lehota splatnosti nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre Predávajúceho podľa § 369d Obchodného zákonníka.

15. Ak bude Predávajúci zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov, Kupujúci uhradí Predávajúcemu fakturovanú dohodnutú cenu zníženú o čiastku rovnajúcu sa výške DPH uvedenú na faktúre. Túto neuhradenú čiastku uhradí Kupujúci Predávajúcemu na základe preukázania úhrady DPH daňovému úradu za príslušný mesiac/štvrťrok čestným vyhlásením, že DPH uvedená na faktúre pre Kupujúceho bola v lehote splatnosti uhradená daňovému úradu, fotokópiou daňového priznania a fotokópiou výpisu o zaplatení DPH.

Článok 4Prevzatie tovaru, prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstva škody

1. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný dodaný tovar prezrieť. Prevzatie riadne dodaného tovaru oprávnená osoba Kupujúceho písomne potvrdí na dodacom liste. Jedna kópia dodacieho listu ostáva Kupujúcemu.

2. Dodací list musí obsahovať najmä označenie zmluvných strán, číslo čiastkovej zmluvy, názov a množstvo dodaného tovaru, odtlačok pečiatky Predávajúceho, meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby Predávajúceho a dátum dodania a prevzatia tovaru. Oprávnená osoba Kupujúceho potvrdí dodanie tovaru na dodacom liste uvedením svojho mena, priezviska, podpisu a odtlačku pečiatky Kupujúceho.

3. Nebezpečenstvo škody na tovare a vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho prevzatím tovaru spôsobom uvedeným v tomto článku.

Článok 5Ostatné práva a povinnosti

1. Predávajúci je povinný dodať len originálny tovar, bez právnych a faktických vád, pričom jeho pôvod je povinný na žiadosť Kupujúceho preukázať. Predávajúci je ďalej povinný bezodkladne pri dodaní predložiť príslušné certifikáty, osvedčenia, záručné listy a iné doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru. V prípade nesplnenia týchto povinností Predávajúcim, Kupujúci nie je povinný dodaný tovar prevziať.

2. Predávajúci sa zaväzuje, že dodaný tovar bude bez zjavných vád, novo vyrobený a že ho bude možné prevádzkovať v súlade s výrobcom predpísanými technickými podmienkami.

3. Predávajúci sa zaväzuje, že dokumenty a súbory dát, ktoré Kupujúcemu v rámci predmetu plnenia podľa čiastkovej zmluvy odovzdá sú autorizovanými kópiami originálov príslušných dokumentov


a súborov dát, neobsahujú žiadne infiltračné prostriedky, a že k nim má Predávajúci práva na ich šírenie a správu, ktoré mu umožňujú s nimi nakladať a ďalej ich poskytovať.

4. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s Kupujúcim bez zbytočného odkladu rokovať o všetkých otázkach, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť proces dodania dohodnutého tovaru podľa tejto RD a že mu bude oznamovať všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť dohodnutý termín pre dodanie tovaru v zmysle platnej čiastkovej zmluvy.

5. Kupujúci sa zaväzuje, že bude dohliadať na riadne používanie tovaru podľa pokynov uvedených v návodoch na použitie (technických podmienkach, popisoch vybavenia a pod.), ktoré Predávajúci Kupujúcemu v súlade s bodom 1. tohto článku odovzdá.

Článok 6 Zodpovednosť za vady a všeobecné servisné podmienky

1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má dohodnutý tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na Kupujúceho a za vady tovaru, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe, ktorá je 3 roky a začína plynúť odo dňa písomného prevzatia tovaru Kupujúcim na základe dodacieho listu.

2. Záruka sa nevzťahuje na nasledovné prípady: � mechanické alebo fyzické poškodenie tovaru Kupujúcim, spôsobené neodbornou

manipuláciou Kupujúceho ako užívateľa alebo treťou osobou, a/alebo nedodržaním pokynov obsiahnutých v dokumentácií, ktorú Predávajúci Kupujúcemu v súlade s bodom 1. článku 5 odovzdal;

� poškodenie spôsobené preukázateľne poruchou elektrickej siete, ktoré nenastalo v dôsledku použitia tovaru dodaného Predávajúcim alebo v dôsledku konania Predávajúceho

� poškodenie spôsobené okolnosťou vyššej moci.

3. Práva zo zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe musí Kupujúci uplatniť u Predávajúceho v záručnej dobe, inak zaniknú.

4. Kupujúci je povinný vady tovaru bez zbytočného odkladu po ich zistení oznámiť Predávajúcemu na jeho klientske pracovisko uvedené v Prílohe č. 4. V oznámení o vadách tovaru musí Kupujúci vady špecifikovať (opísať a uviesť, ako sa prejavujú) a uviesť, aký nárok z vád uplatňuje.

5. Predávajúci sa zaväzuje, že v mieste Kupujúceho, kde sa tovar nachádza, bezplatne odstráni oznámenú vadu opravou alebo v prípade, že vadný tovar nie je možné opraviť, Predávajúci navrhne Kupujúcemu bezplatnú výmenu vadného tovaru za iný tovar so zhodnými alebo objektívne lepšími technickými a užívateľskými vlastnosťami, pričom Kupujúci má právo tento návrh Predávajúceho odmietnuť.

6. Predávajúci odstráni oznámenú vadu bez zbytočného odkladu najneskôr však do termínu odstránenia vady (doba opravy) uvedeného v Prílohe č. 3 Záruky, spôsob vykonávania záručného servisu a zmluvné pokuty tejto RD (ďalej len „Príloha č. 3“) pri dodržaní termínu nástupu na servisný zásah (reakčná doba) uvedeného v Prílohe č. 3, inak Kupujúcemu vznikne nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty Predávajúcim podľa Prílohy č. 3 prípadne od čiastkovej zmluvy písomne odstúpiť, a to aj bez predchádzajúceho písomného upozornenia.

7. V prípade výmeny alebo opravy v servisnom stredisku Predávajúceho alebo výrobcu Predávajúci zabezpečí bezplatnú dopravu vadného tovaru z miesta, kde sa tovar nachádza do servisu a dopravu opraveného alebo vymeneného tovaru späť na miesto jeho použitia a inštalácie vrátane potrebnej bezplatnej montáže, demontáže, spustenia-uvedenia do prevádzky, testovania a súvisiacich činností. Predávajúci na vlastné náklady dodá Kupujúcemu všetky veci (napr.


komponenty, inštalačný materiál a pod), ktoré je potrebné dodať alebo vymeniť v dôsledku opravy či výmeny tovaru, v potrebnom množstve a kvalite nie nižšej ako pôvodná nová vec bez vád.

8. V prípade, že doba opravy podľa Prílohy č. 3 bude prekročená a prevádzková potreba Kupujúceho si to bude vyžadovať, Predávajúci sa zaväzuje počas doby opravy poskytnúť Kupujúcemu adekvátnu náhradu za vadný tovar a ovplyvnené zariadenie až do odstránenia vady v súlade s RD a čiastkovou zmluvou.

9. Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba sa predlžuje o čas trvania záručnej opravy. Predávajúci poskytuje na tovar, ktorý bol vymenený pri riešení reklamácie, ako aj na vymenené, dodané časti (komponenty) opravovaného tovaru a veci dodané v spojitosti s reklamáciou záručnú dobu za akosť, ktorá uplynie 3 roky odo dňa písomného potvrdenia Kupujúceho na protokole o ukončení reklamácie vady.

10. Zmluvné strany sa dohodli, že za účelom odstránenia vád dodaného tovaru, za ktoré Predávajúci nezodpovedá a na ktoré sa nevzťahuje záruka na akosť, bude Predávajúci poskytovať servisné služby aj v prípade vzniku vád, za ktoré Predávajúci nezodpovedá. Cena servisných služieb bude určená podľa podmienok tejto RD.

11. Nahlasovanie záručných vád, ako aj ostatná vzájomná komunikácia sa bude uskutočňovať v slovenskom jazyku s potvrdením o prevzatí hlásenia.

Článok 7Zmluvné sankcie a náhrada škody

1. V prípade omeškania Predávajúceho s termínmi dodania tovaru, dohodnutými v čiastkovej zmluve, je Predávajúci povinný zaplatiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny tovaru, s ktorým je Predávajúci v omeškaní, a to za každý deň omeškania.

2. V prípade ak Predávajúci dodá tovar, ktorý nebude originálnym tovarom, alebo ktorý bude mať právne či faktické vady, dôsledkom čoho nebude tovar možné užívať spôsobom, na ktorý bol určený v zmysle čiastkovej zmluvy, Predávajúci je povinný zaplatiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny daného tovaru denne až do doby odstránenia vytknutej vady, resp. výmeny tovaru, v súlade s čl. 6 tejto časti RD, najviac však v sume 25% ceny takéhoto tovaru.

3. V prípade ak Predávajúci odmietne na žiadosť Kupujúceho preukázať pôvod dodaného tovaru alebo jeho pôvod nepreukáže najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia výzvy je povinný zaplatiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške rovnajúcej sa 25% ceny tovaru, ktorého pôvod odmietol Predávajúci preukázať.

4. V prípade omeškania Predávajúceho s termínmi plnenia záručného servisu (doba opravy a/alebo reakčná doba) uvedenými v Prílohe č. 3, je Kupujúci oprávnený uplatniť si voči Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške podľa Prílohy č. 3.

5. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje Predávajúceho povinnosti dodať tovar, s dodaním ktorého je v omeškaní, resp. vykonať záručný servis, a splniť všetky ostatné povinnosti podľa zmluvy.

6. V prípade omeškania s plnením peňažného záväzku podľa tejto RD je veriteľ oprávnený uplatniť si voči dlžníkovi úrok z omeškania v zmysle platných právnych predpisov.

7. Dlžník sa zaväzuje zmluvnú sankciu uhradiť veriteľovi do 14 pracovných dní odo dňa doručenia faktúry vystavenej veriteľom. Čiastka zmluvnej sankcie bude uhradená bezhotovostným prevodom. Údaje pre vykonanie bezhotovostného prevodu oznámi veriteľ dlžníkovi v písomnom uplatnení zmluvnej sankcie.

8. Uplatnením zmluvnej sankcie nie je dotknutý nárok na náhradu škody spôsobenej porušením zmluvných povinností.


9. Každá zmluvná strana zodpovedá za priamu škodu spôsobenú druhej zmluvnej strane v súvislosti s plnením príslušnej čiastkovej zmluvy pričom vzniknutá škoda bude poškodenej zmluvnej strane nahradená za predpokladu riadneho preukázania jej vzniku, výšky, porušenia zmluvnej povinnosti a príčinnej súvislosti medzi týmto porušením a vznikom škody v peniazoch, ak navrátenie veci do pôvodného stavu nie je možné. V prípade, že vzniknutá škoda, za ktorú zodpovedá Predávajúci nebude krytá poistením podľa bodu 2. časti J. Spoločné a záverečné ustanovenia tejto RD, Predávajúci je povinný túto škodu uhradiť z vlastných prostriedkov.

10. Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto neplnenie bude vychádzať celkom alebo čiastočne z okolností vylučujúcich zodpovednosť podľa § 374 Obchodného zákonníka. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú účinky spojené.

11. Ustanovenie predchádzajúceho bodu tohto článku sa uplatní za predpokladu, že druhá zmluvná strana bola písomne oboznámená o týchto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou zmluvnou stranou, ako náhle sa o ich výskyte dozvedela.

Článok 8Ukončenie čiastkovej kúpnej zmluvy

1. Okrem prípadov podľa ObZ možno od čiastkovej zmluvy písomne odstúpiť aj v prípadocha za podmienok uvedených v tejto RD a/alebo uzatvorenej čiastkovej zmluve.

2. V prípade, ak ktorákoľvek zo zmluvných strán poruší niektorú zo svojich povinností, porušenie ktorej ObZ, táto RD alebo čiastková zmluva nepovažuje za podstatné, a nesplní takúto povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá, môže druhá zmluvná strana od čiastkovej zmluvy odstúpiť.

3. Kupujúci môže okamžite odstúpiť od čiastkovej zmluvy v prípadoch podstatného porušenia zmluvnej povinnosti Predávajúcim, pričom za podstatné porušenie sa považuje, najmä ak Predávajúci riadne nesplnil príp. porušil nasledovné povinnosti:

a) povinnosť dodať tovar v lehote podľa tejto RD alebo čiastkovej zmluvy, pričom s dodaním tovaru sa Predávajúci omeškal o viac ako 20 dní;

b) povinnosť dodržiavať termíny a ostatné podmienky záručného servisu podľa článku 6 tejto časti RD,

c) z dôvodov uvedených v § 19 ZoVO,d) subdodávateľ Predávajúceho nespĺňa/stratil svoje osobné postavenie v zmysle ZoVO

a Predávajúci nepredloží údaje, že subdodávateľ spĺňa/už opätovne spĺňa § 32 ods. (1) ZoVO a/alebo, že u neho neexistuje dôvod vylúčenia podľa § 40 ods. (6) písm. a) až h) a ods. (7) ZoVO,

e) Predávajúci nepredloží úradne overené kópie originálov dokladov uvedených v § 32 ods. (2) ZoVO,

f) Predávajúci nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky vykonávania/dodania predmetu plnenia podľa tejto zmluvy a ďalšie parametre a podmienky ktoré boli stanovené touto Zmluvou, platnými technickými normami platnými na území Slovenskej republiky, technickými normami železníc, vnútornými predpismi Kupujúceho a všeobecne záväznými právnymi predpismi,

g) Predávajúci nezačne, preruší alebo zastaví práce na vykonaní/dodaní predmetu plnenia podľa tejto zmluvy z iných dôvodov ako dôvodov na strane Kupujúceho alebo z dôvodu, že nastali skutočnosti, ktoré Predávajúci nemohol predvídať v čase uzatvorenia tejto Zmluvy ani pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať;


h) v dôsledku činnosti Predávajúceho došlo k ohrozeniu alebo narušeniu bezpečnosti alebo plynulosti prevádzky železničnej dráhy alebo k ohrozeniu alebo narušeniu bezpečnosti alebo plynulosti dopravy na dráhe;

i) Predávajúci neinformuje Kupujúceho o prekážkach pri plnení predmetu plnenia podľa tejto zmluvy;

j) Predávajúci bol zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle Zákona o DPH;

k) dôjde k predaju podniku resp. časti podniku Predávajúceho tretej osobe;l) Predávajúci vykoná úkon, ktorý by mohol spôsobiť Kupujúcemu zhoršenie vymožiteľnosti

aj nesplatných pohľadávok Predávajúceho alebo by ohrozil plnenie predmetu zmluvy;m) ak Kupujúci zistí, že Predávajúcemu bola právoplatným rozhodnutím orgánu aplikácie

práva uložená sankcia alebo povinnosť z dôvodu, že si riadne a včas, vôbec alebo v podstatnom rozsahu nesplnil svoju povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy uzavretej s osobou, ktorá mu bola subdodávateľom; vo vzťahu k akémukoľvek predmetu plnenia Predávajúceho;

n) Predávajúci vykonáva časť predmetu plnenia, resp. predmet plnenia prostredníctvom subdodávateľa, ktorý nemá zapísaných konečných užívateľov výhod v registri konečných užívateľov výhod, hoci ich tam v zmysle ZoVO musí mať zapísaných;

o) Predávajúci nemal v čase uzavretia tejto zmluvy v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod alebo ak bolo počas trvania tejto zmluvy právoplatne rozhodnuté o vyčiarknutí Predávajúceho z registra konečných užívateľov výhod alebo ak mu bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní;

p) Predávajúci poveril tretiu stranu poskytnutím časti predmetu plnenia bez predchádzajúceho písomného súhlasu Kupujúceho, alebo zmenil subdodávateľa bez predchádzajúceho písomného súhlasu Kupujúceho.

4. Ak Kupujúci bude v omeškaní so zaplatením ceny za riadne dodaný tovar podľa čiastkovej zmluvy o viac ako 20 dní, Predávajúci môže okamžite od čiastkovej zmluvy odstúpiť, ak porušenie nebolo napravené ani v dodatočnej lehote 20 dní po doručenej písomnej výzve Predávajúceho.

5. Právne účinky odstúpenia od čiastkovej zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

6. Odstúpenie od čiastkovej zmluvy nemá vplyv na povinnosť Predávajúceho zaplatiť zmluvnú pokutu.

7. Odstúpením od čiastkovej zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán v nej upravené, okrem nárokov na úhradu spôsobenej škody, nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie a úroky, ako aj nárok Kupujúceho na bezplatné odstránenie zistených vád dodania, resp. záručných vád a ostatných práv a povinností, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvy.

8. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci je oprávnený písomne vypovedať čiastkovú zmluvu v prípade, ak Predávajúci nie je schopný dodať alebo nedodá tovar za cenu určenú v súlade s časťou E. tejto RD. Výpoveď je účinná okamihom doručenia výpovede Predávajúcemu.

D. Podmienky platné pre čiastkové zmluvy o dielo

1. V prípade ak predmetom čiastkovej zmluvy bude poskytnutie služby podľa Prílohy č. 1, ktorej výsledkom nie je vykonanie diela, na právny vzťah založený takouto čiastkovou zmluvou sa primerane použijú ustanovenia § 536 a nasl. ObZ a tejto časti RD platnej pre čiastkové zmluvy o dielo.


Článok 1Predmet čiastkovej zmluvy o dielo

1. V prípade uzatvorenia čiastkovej zmluvy na poskytnutie služieb, ktorých výsledkom bude vykonanie diela podľa § 536 a nasl. ObZ, Predávajúci sa zaväzuje vykonať dielo špecifikované v čiastkovej zmluve a Kupujúci sa zaväzuje za riadne vykonané dielo zaplatiť cenu dohodnutú v čiastkovej zmluve, pričom na Kupujúceho sa primerane aplikujú ustanovenia zmluvy o dielo podľa ObZ o objednávateľovi a na Predávajúceho ustanovenia zmluvy o dielo o zhotoviteľovi diela.

2. Tovar podľa Prílohy č. 1 určený na vykonanie diela bude špecifikovaný v čiastkovej zmluve pričom obstarať ho na vykonanie diela je povinný Predávajúci. Predávajúci sa zaväzuje, že tovar obstaraný na vykonanie diela dodá pri zachovaní minimálnych funkčných špecifikácií, ktoré sú uvedené v Prílohe č.1. V prípade, ak z dôvodu technickej obmeny tovaru na trhu nebude už možné počas platnosti tejto RD dodať požadovaný konkrétny druh tovaru so špecifikáciou podľa Prílohy č. 1, zmluvné strany budú postupovať primerane podľa bodu 3. až 5. článku 1 časti C. tejto RD.

Článok 2Miesto plnenia, termín plnenia a prevzatie diela

1. Predávajúci je povinný vykonať dielo v mieste a v lehote určenej v čiastkovej zmluve o dielo pričom je povinný telefonicky alebo zaslaním e-mailovej správy na adresu uvedenú v čiastkovej zmluve vyrozumieť oprávnenú osobu Kupujúceho uvedenú v čiastkovej zmluve o dátume a čase začiatku vykonávania diela aspoň 3 pracovné dni pred začatím vykonávania diela.

2. Kupujúci sa zaväzuje riadne vykonané dielo prevziať formou podpísania akceptačného protokolu. V prípade vykonania diela, pri ktorom sa predpokladá akceptačné testovanie a/alebo skúšobná prevádzka, oprávnená osoba Kupujúceho podpíše akceptačný protokol až po úspešnom skončení skúšobnej prevádzky diela a odovzdaní príslušných dokumentov. Podmienky akceptačného testovania a skúšobnej prevádzky budú zmluvnými stranami dohodnuté v čiastkovej zmluve o dielo.

3. Akceptačný protokol bude obsahovať najmä:

� číslo akceptačného protokolu � číslo čiastkovej zmluvy � označenie predmetu plnenia alebo jeho časti� identifikačné údaje zmluvných strán� názov projektu, registračné číslo projektu � dátum začatia a dokončenia plnenia diela alebo jeho časti� podrobné vymedzenie rozsahu vykonaných služieb a obstaraného tovaru, pričom pre obstaraný tovar bude minimálne uvedené:

- názov a typ tovaru- jeho konfigurácia- výrobné / sériové číslo- zoznam softwarových licencií ak sú dodávané ako súčasť hardware

� vyhlásenie Zhotoviteľa, že odovzdal Objednávateľovi dielo vykonané v súlades požiadavkami podľa čiastkovej zmluvy a príslušných právnych predpisov vrátanepredpisov upravujúcich oblasť autorských práv, ktoré je spôsobilé na účel, pre ktorý bolovykonané

� vyhlásenie Zhotoviteľa, že odovzdal Objednávateľovi úplnú dokumentáciu potrebnú preriadne prevádzkovanie diela

� vyhlásenie Objednávateľa, že riadne vykonané dielo prijíma (neprijíma)


� deň uvedenia diela do prevádzky� zoznam odovzdanej dokumentácie� odtlačok pečiatky Zhotoviteľa, meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby Zhotoviteľa� odtlačok pečiatky Objednávateľa, meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby

Objednávateľa� dátum podpísania.

4. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevziať dielo najmä, ak vykonané dielo nezodpovedá špecifikácii, požadovaným vlastnostiam a účelu vykonania diela podľa čiastkovej zmluvy, prípadne ak Predávajúci nedodá všetky doklady, certifikáty a inú dokumentáciu potrebnú na prevzatie a užívanie diela.

5. V prípade, ak má dielo pri preberaní vady nie je Kupujúci povinný dielo prevziať. Za podmienok uvedených v čiastkovej zmluve, Kupujúci je oprávnený dielo prevziať za predpokladu, že súčasťou akceptačného protokolu bude súpis takých vád, ktoré nespôsosbujú nefunkčnosť diela alebo zníženú funkčnosť diela alebo problémy pri využívaní a prevádzkovaní diela a/alebo jeho časti/častí, a umožňujú prevádzku, ktorá nemá vplyv na kvalitu dát a výsledkov spracovania, spolu s lehotami na ich odstránenie, ktoré sa Predávajúci zaväzuje v týchto lehotách odstrániť.

Článok 3Cena a platobné podmienky

1. Kupujúci sa zaväzuje za riadne a včas vykonané dielo zaplatiť cenu dohodnutú v čiastkovej zmluve o dielo pričom nárok na zaplatenie ceny za riadne vykonané dielo vznikne Predávajúcemu podpísaním akceptačného protokolu a pracovných výkazov oprávnenou osobou Kupujúceho.

2. Cena v čiastkovej zmluve o dielo bude dohodnutá ako maximálna cena za dielo, bez ohľaduna skutočné trvanie poskytovaných služieb podľa Prílohy č. 1, ktorých vykonaním dielo vznikne. Cena diela zahŕňa všetky náklady Predávajúceho na vykonanie diela bez ohľadu na to, či sú výslovne uvedené, či ocenené v tejto RD a/alebo čiastkovej zmluve.

3. Predávajúcemu vznikne právo vystaviť faktúru za riadne vykonané dielo dňom podpísania akceptačného protokolu a pracovných výkazov oprávnenou osobou Kupujúceho.

4. Predávajúci je povinný ku každému vyhotoveniu faktúry priložiť kópiu akceptačného protokolu a kópiu pracovných výkazov v súlade s bodmi 5. a 6. tohto článku, ktoré budú potvrdené oprávnenou osobou Kupujúceho.

5. Predávajúci je povinný najneskôr pri podpise akceptačného protokolu predložiť Kupujúcemu na schválenie pracovné výkazy za všetky osoby, ktoré poskytovali službu výsledkom ktorej bolo vykonanie diela. Pracovné výkazy Predávajúci predloží v dvoch vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie musí byť rovnopis s originálnymi podpismi. Pracovné výkazy schvaľuje oprávnená osoba Kupujúceho (uvedením svojho mena, priezviska, podpisu a odtlačku pečiatky Kupujúceho), pričom po schválení jedno vyhotovenie predkladá Predávajúcemu a jedno vyhotovenie si ponecháva Kupujúci. Kupujúci má právo si vyžiadať od Predávajúceho ďalšie podklady za účelom preukázania odpracovaných hodín. Kupujúci je povinný do 5 kalendárnych dní odo dňa predloženia pracovných výkazov Predávajúcim pracovné výkazy schváliť alebo s uvedením dôvodu zamietnuť alebo si vyžiadať ďalšie podklady. V prípade, že Predávajúci nedostatočne preukáže odpracované hodiny, je Kupujúci oprávnený neodsúhlasiť nedostatočne preukázané hodiny.

6. Predávajúci je povinný pre každú osobu, ktorá poskytovala službu, výsledkom ktorej bolo vykonanie diela, predložiť samostatný pracovný výkaz, ktorý musí obsahovať najmä:

� meno a priezvisko a vlastnoručný podpis osoby, ktorá poskytovala službu� príslušnú hodinovú sadzbu


� označenie dní a počet odpracovaných hodín počas dňa� celkový počet odpracovaných hodín� uvedenie poskytnutej služby (stručný popis vykonanej činnosti)� miesto poskytnutia služby� celkovú cenu služby za príslušnú osobu� odtlačok pečiatky Predávajúceho� vlastnoručný podpis oprávnenej osoby Predávajúceho, ktorým sa potvrdzuje úplnosť

pravdivosť a správnosť uvedených údajov.

7. Platobné podmienky upravené v bodoch 6. až 15. článku 3 časti C. tejto RD primerane platia aj pre čiastkové zmluvy o dielo.

Článok 4Prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstva škody

1. Nebezpečenstvo škody na tovare, ktoré Predávajúci obstaral na vykonanie diela, spočíva na Predávajúcom počas celej doby zhotovovania a vykonávania diela a prechádza na Kupujúceho dňom podpísania akceptačného protokolu a pracovných výkazov oprávneným zástupcom Kupujúceho. Nebezpečenstvo škody na vykonávanom a zhotovovanom diele spočíva na Predávajúcom počas celej doby vykonávania diela a prechádza na Kupujúceho dňom podpísania akceptačného protokolu a pracovných výkazov oprávneným zástupcom Kupujúceho.

2. Vlastníkom zhotovovaného diela je Kupujúci, ktorý nadobúda vlastnícke právo k tovaru, ktorý bol do neho zapracovaný a vlastnícke právo k dielu postupne zhotovovaním diela.

Článok 5Ostatné práva a povinnosti

1. Predávajúci je povinný vykonať dielo v súlade s podmienkami RD a uzatvorenej čiastkovej zmluvy v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovalo potrebám Kupujúceho. Predávajúci bude dielo vykonávať s náležitou odbornou starostlivosťou podľa svojich najlepších znalostí a schopností a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na vykonanie diela podľa čiastkovej zmluvy.

2. V prípade, ak je dielom podľa čiastkovej zmluvy vytvorenie hardvérovej infraštruktúry, Predávajúci sa zaväzuje, že hardvérová infraštruktúra bude flexibilná a bude poskytovať dostatočné výkonové a kapacitné parametre pre prevádzku a aplikačné vybavenie pričomjej bezporuchová prevádzka bude bezpečnostne spoľahlivo zabezpečená.

3. Predávajúci sa zaväzuje, v prípadoch kedy to čiastková zmluva predpokladá, je to obvyklé alebo to vyplýva z povahy veci, dodať Kupujúcemu vývojovú dokumentáciu, používateľskú dokumentáciu a inštalačnú dokumentáciu dodaného diela. V prípade ak v súvislosti s vykonaním diela bude vypracovaná projektová dokumentácia, Predávajúci sa zaväzuje odovzdať Kupujúcemu projektovú dokumentáciu vrátane projektových plánov, správ o stave realizácie projektu, prijímacích protokolov, zápisníc z pracovných stretnutí a pod. Uvedené dokumenty je Predávajúci povinný odovzdať v listinnej aj v elektronickej podobe. Odplata za vypracovanie a dodanie dokumentácie podľa tohto bodu je zahrnutá v cene diela podľa čiastkovej zmluvy.

4. Predávajúci je povinný zúčastniť sa na základe pozvánky Kupujúceho všetkých rokovaní týkajúcich sa plnenia podľa čiastkovej zmluvy, na ktoré bude Kupujúcim prizvaný, riadiť sa pri poskytovaní plnenia pokynmi Kupujúceho a poskytnúť mu požadovanú dokumentáciu. Účasť na týchto rokovaniach nie je považovaná za technickú podporu, údržbu, poradenstvo, konzultáciu, ani inú službu za, ktorú by P/redávajúcemu prináležala odmena.


5. Kupujúci sa zaväzuje poskytnúť Predávajúcemu nevyhnutnú súčinnosť najmä v súvislosti so zabezpečením organizačných a personálnych predpokladov pre uvedenie diela do prevádzky.

6. Predávajúci je povinný pri vykonávaní diela dodržiavať všetky príslušné bezpečnostné právne predpisy, ktoré sa týkajú činnosti Predávajúceho, bezpečnosti práce, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia a príslušné interné predpisy Kupujúceho. Podmienky oboznámenia sa s internými predpismi ŽSR (Kupujúceho) dohodnú zmluvné strany v čiastkovej zmluve. Pokiaľ porušením týchto povinností vznikne Kupujúcemu škoda Predávajúci je povinný takúto škodu nahradiť.

7. Kupujúci má právo kedykoľvek v priebehu vykonávania diela presvedčiť sa o stave prác na diele vrátane akosti diela alebo jeho časti a Predávajúci je povinný vytvoriť Kupujúcemu na výkon tohto práva podmienky, pričom prípadné náklady znáša Predávajúci.

8. Predávajúci sa zaväzuje vykonávať dielo prostredníctvom osôb, pomocou ktorých preukázal splnenie kvalifikačných predpokladov vo verejnej súťaži, výsledkom ktorej bolo uzatvorenie tejto RD. V prípade nevyhnutnej personálnej zmeny týchto osôb z dôvodu, ktorý Predávajúci nemohol objektívne ovplyvniť, sa Predávajúci zaväzuje do 14 dní odo dňa zistenia tohto dôvodu preukázať Kupujúcemu splnenie porovnateľných kvalifikačných predpokladov pre náhradné osoby, a to predložením relevantného certifikátu Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnuť navrhnutú náhradnú osobu, pokiaľ nespĺňa kvalifikačné predpoklady vyžadované vo verejnej súťaži.

9. V prípade, ak v čiastkovej zmluve o dielo budú v súvislosti s realizáciou diela dohodnuté rokovania príp. kontrolné dni Predávajúci je povinný z každého rokovania či kontrolného dňa týkajúceho sa predmetu plnenia čiastkovej zmluvy vyhotoviť zápis o priebehu a záveroch rokovania či kontrolného dňa, ktorý následne odovzdá Kupujúcemu na odsúhlasenie. Každý zo zápisov bude obsahovať minimálne tieto náležitosti: poradové číslo zápisu, dátum a miesto konania, zoznam prítomných a ospravedlnených účastníkov, program rokovania resp. kontrolného dňa, popis dohodnutých úloh a záverov rokovania resp. kontrolného dňa a popis splnenia úloh dohodnutých na predchádzajúcom rokovaní či kontrolnom dni. V prípade čiastkovej zmluvy spolufinancovanej z fondov Európskej únie okrem uvedených náležitostí bude každý zápis obsahovať názov projektu, registračné číslo projektu a prvky povinnej publicity.

10. V prípadoch kedy je nevyhnutná pri vykonávaní diela účasť zamestnancov Kupujúceho, Kupujúci zabezpečí, aby títo zamestnanci boli k dispozícii v čase, na ktorom sa zmluvné strany písomne dohodli.

11. Na základe písomnej žiadosti Predávajúceho sa Kupujúci zaväzuje poskytnúť Predávajúcemu prístup do priestorov Kupujúceho, ktorý je potrebný na plnenie predmetu čiastkovej zmluvy. Tento prístup Predávajúceho bude vykonaný vždy len pod priamym dozorom Kupujúceho a v súlade s internými predpismi Kupujúceho upravujúcimi vstup zamestnancov cudzích organizácií a vykonávanie činností v priestoroch Kupujúceho a bude platiť len na obdobie trvania čiastkovej zmluvy.

12. V prípade, ak má Predávajúci podľa uzatvorenej čiastkovej zmluvy povinnosť na vykonanie diela obstarať tovar podľa Prílohy č. 1, tak na práva a povinnosti zmluvných strán sa primerane použijú aj ustanovenia článku 5 časti C. tejto RD.

Článok 6 Zodpovednosť za vady a záruka

1. Predávajúci sa zaväzuje, že vykonané dielo bude mať vlastnosti a funkčnú špecifikáciu stanovenú čiastkovou zmluvou a bude spôsobilé na použitie k dohodnutému účelu.


2. Dielo príp. jeho časť má vady, najmä ak nezodpovedá výsledku dohodnutému v čiastkovej zmluve, účelu jeho použitia, príp. nemá vlastnosti stanovené čiastkovou zmluvou.

3. Predávajúci poskytuje na dielo záruku v trvaní 3 roky a vyhlasuje, že počas trvania záruky bude mať dielo vlastnosti stanovené najmä čiastkovou zmluvou, požiadavkami a pokynmi Kupujúceho, dokumentáciou, normami a príslušnými právnymi predpismi, bude zodpovedať výsledku dohodnutému v čiastkovej zmluve a účelu jeho použitia. Záruka začne plynúť odo dňa uvedenia diela do prevádzky uvedeného v akceptačnom protokole.

4. Predávajúci preberá tiež záväzok zo záruky za akosť tovarov použitých na vykonanie diela vzniknutého poskytnutím služieb podľa čiastkovej zmluvy, pričom dĺžka záručnej doby pre jednotlivé tovary je uvedená v Prílohe č. 3 a začne plynúť odo dňa uvedenia diela do prevádzky uvedeného v akceptačnom protokole.

5. Podmienky poskytovania záručného servisu podľa článku 6 časti C. tejto RD, sa primerane použijú aj na čiastkové zmluvy o dielo.

Článok 7Autorské práva

1. Predávajúci sa zaväzuje, že v prípade ak bude výsledkom vykonania diela podľa čiastkovej zmluvy dielo spĺňajúce pojmové znaky autorského diela podľa príslušných ustanovení zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon, udeľuje Kupujúcemu ku dňu podpisu akceptačného protokolu časovo neobmedzenú, výhradnú, neprevoditeľnú licenciu na akékoľvek použitie takéhoto diela ako celku i jeho jednotlivých častí.

2. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností je Kupujúci oprávnený v rámci poskytnutej licencie najmä dielo rozmnožovať, distribuovať, publikovať, použiť dielo ako podklad na spracovanie iného diela, použiť dielo akýmkoľvek iným spôsobom súvisiacim s dosiahnutím účelu, na ktorý bolo dielo vytvorené.

3. Odmena za poskytnutie licencie je v plnom rozsahu obsiahnutá v cene diela dohodnutej v čiastkovej zmluve.

4. Predávajúci je povinný s nositeľom práv duševného vlastníctva, ktoré vznikli v súvislosti s vykonaním diela podľa čiastkovej zmluvy zmluvne zabezpečiť možnosť voľného nakladania s týmito právami Kupujúcim. Predávajúci sa zaväzuje, že dodaním predmetu plnenia nezasiahne neoprávnene do autorských práv tretej osoby. Za prípadný neoprávnený zásah do autorských a iných práv tretej osoby nesie zodpovednosť výlučne Predávajúci.

5. Predávajúci výslovne vyhlasuje, že je plne oprávnený disponovať s prípadnými právami duševného vlastníctva, vrátane autorských práv zahrnutých v predmete diela, a zaväzuje sa za týmto účelom zabezpečiť riadne a nerušené užívanie diela Kupujúcim, vrátane zabezpečenia súhlasov autorov diel v súlade s autorským zákonom.

6. Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť akékoľvek majetkové a nemajetkové ujmy, vzniknuté v dôsledku toho, že Kupujúci nemohol dielo riadne a nerušene užívať v súlade s predchádzajúcim odsekom alebo že utrpel škodu alebo inú ujmu v dôsledku nárokov, ktoré si voči nemu uplatnili tretie osoby.

Článok 8Zmluvné sankcie a náhrada škody

1. V prípade omeškania Predávajúceho s termínom vykonania diela dohodnutým v čiastkovej zmluve, je Predávajúci povinný zaplatiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela, a to za každý deň omeškania.


2. V prípade, ak v čiastkovej zmluve bude dohodnutý časový rozvrh vykonávania diela a Predávajúci bude v omeškaní s plnením časti diela podľa časového rozvrhu, Predávajúci je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z ceny diela, a to za každý deň omeškania.

3. V prípade, ak Predávajúci poruší povinnosť, ktorá pre neho vyplýva z ustanovenia bodu 4. článku 5 tejto časti RD, je povinný zaplatiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 1.500 EUR za každé takéto porušenie.

4. V prípade, ak Predávajúci poruší povinnosť, ktorá pre neho vyplýva z ustanovenia bodu 8. článku 5 tejto časti RD, je povinný zaplatiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 3.000 EUR za každé takéto porušenie.

5. V prípade, ak Predávajúci poruší povinnosti, ktoré pre neho vyplývajú z článku 7 tejto časti RD, je povinný zaplatiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 5.000 EUR za každé takéto porušenie.

6. Ustanovenia bodov 4. až 11. článku 7 časti C. tejto RD, sa primerane použijú aj pre čiastkové zmluvy o dielo.

Článok 9Ukončenie čiastkovej zmluvy o dielo

1. Kupujúci/(ďalej len „Objednávateľ“) môže okamžite odstúpiť od čiastkovej zmluvy v prípadoch podstatného porušenia zmluvnej povinnosti Predávajúcim, pričom za podstatné porušenie sa považuje, ak Predávajúci/(ďalej len „Zhotoviteľ“) riadne nesplnil resp. porušil nasledovné povinnosti:

a) povinnosť vykonať dielo v lehote dohodnutej v čiastkovej zmluve, pričom s vykonaním diela sa Zhotoviteľ omeškal o viac ako 20 dní; alebo

b) povinnosť dodržiavať termíny a ostatné podmienky záručného servisu podľa článku 6 časti C. tejto RD, ktoré v súlade s bodom 5. článku 6 tejto časti RD primerane platia aj pre čiastkové zmluvy o dielo; alebo

c) povinnosť vyplývajúca z ustanovenia bodu 7. článku 5 časti C. tejto RD, ktoré v súlade s bodom 12. článku 5 tejto časti RD primerane platia aj pre čiastkové zmluvy o dielo

d) povinnosti vyplývajúce z ustanovení článku 7 tejto časti RD, e) z dôvodov uvedených v § 19 ZoVO,f) subdodávateľ Zhotoviteľa nespĺňa/stratil svoje osobné postavenie v zmysle ZoVO a

Zhotoviteľ nepredloží údaje, že subdodávateľ spĺňa/už opätovne spĺňa § 32 ods. (1) ZoVO a/alebo, že u neho neexistuje dôvod vylúčenia podľa § 40 ods. (6) písm. a) až h) a ods. (7) ZoVO,

g) Zhotoviteľ nepredloží úradne overené kópie originálov dokladov uvedených v § 32 ods. (2) ZoVO,

h) Zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky vykonávania/dodania predmetu plnenia podľa tejto zmluvy a ďalšie parametre a podmienky ktoré boli stanovené touto Zmluvou, platnými technickými normami platnými na území Slovenskej republiky, technickými normami železníc, vnútornými predpismi Objednávateľa a všeobecne záväznými právnymi predpismi,

i) Zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví práce na vykonaní/dodaní predmetu plnenia podľa tejto zmluvy z iných dôvodov ako dôvodov na strane Objednávateľa alebo z dôvodu, že nastali skutočnosti, ktoré Zhotoviteľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia tejto Zmluvy ani pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať,

j) v dôsledku činnosti Zhotoviteľa došlo k ohrozeniu alebo narušeniu bezpečnosti alebo plynulosti prevádzky železničnej dráhy alebo k ohrozeniu alebo narušeniu bezpečnosti alebo plynulosti dopravy na dráhe,


k) Zhotoviteľ neinformuje Objednávateľa o prekážkach pri plnení predmetu plnenia podľa tejto zmluvy,

l) Zhotoviteľ bol zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle Zákona o DPH,

m) dôjde k predaju podniku resp. časti podniku Zhotoviteľa tretej osobe,n) Zhotoviteľ vykoná úkon, ktorý by mohol spôsobiť Objednávateľovi zhoršenie

vymožiteľnosti aj nesplatných pohľadávok Zhotoviteľa alebo by ohrozil plnenie predmetu zmluvy,

o) ak Objednávateľ zistí, že vykonávateľovi bola právoplatným rozhodnutím orgánu aplikácie práva uložená sankcia alebo povinnosť z dôvodu, že si riadne a včas, vôbec alebo v podstatnom rozsahu nesplnil svoju povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy uzavretej s osobou, ktorá mu bola subdodávateľom; vo vzťahu k akémukoľvek predmetu plnenia Zhotoviteľa,

p) Zhotoviteľ vykonáva časť predmetu plnenia, resp. predmet plnenia prostredníctvom subdodávateľa, ktorý nemá zapísaných konečných užívateľov výhod v registri konečných užívateľov výhod, hoci ich tam v zmysle ZoVO musí mať zapísaných,

q) Zhotoviteľ poveril tretiu stranu poskytnutím časti predmetu plnenia bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, alebo zmenil subdodávateľa bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.

2. Ustanovenia článku 8 časti C. tejto RD, sa okrem ustanovenia bodu 3. primerane použijú aj pre čiastkové zmluvy o dielo.

E. Spôsob zisťovania ceny tovarov v súlade s § 42 ods. (13 a 14) ZoVO

1. Zmluvné strany sa v súlade s povinnosťou zmluvných strán podľa § 42 ods. (13 a 14) ZoVO dohodli, že budú určovať cenu tovaru s ohľadom na vývoj cien porovnateľných tovarov na relevantnom trhu, zmluvné strany určia ceny tovaru uvedeného v Prílohe č. 1 tak, že Predávajúci zistí jednotkové ceny tovarov špecifikovaných v Prílohe č. 1, za ktoré takýto tovar predáva v aktuálnych trhových podmienkach minimálne šesť dodávateľov s podstatným podielom na relevantnom trhu, ktorým je trh Európskej únie. Výsledok zistenia je Predávajúci povinný Kupujúcemu písomne, v primeranej lehote nie dlhšej ako jeden mesiac od začatia zisťovania, oznámiť pričom v oznámení dostatočným spôsobom výsledok zistenia preukáže napríklad formou predloženia ponúk oslovených dodávateľov prípadne predložením faktúr, za ktoré dodávatelia s podstatným podielom na relevantnom trhu tovar podľa Prílohy č. 1 v rozhodnom čase dodávajú. Kupujúci do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia potvrdí relevantnosť zistení Predávajúceho alebo v tej istej lehote oznámi dôvody neakceptácie zistenia. V prípade, že sa zistenia Predávajúceho preukážu ako nepravdivé Predávajúci je povinný zaplatiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10% z hodnoty faktúr vystavených za predchádzajúci kalendárny polrok.

2. V prípade, že jednotkové ceny tovarov zistené postupom podľa bodu 1. tohto článku sú nižšie ako jednotkové ceny podľa Prílohy č. 2 resp. jednotkové ceny dohodnuté podľa bodu 3. článku 1 časti C. tejto RD je predávajúci povinný od momentu doručenia oznámenia podľa bodu 1. dodávať tovar špecifikovaný v čiastkových zmluvách za jednotkové ceny určené ako priemer troch najnižších cien tovarov zistených spôsobom podľa bodu 1. tejto časti RD.

3. Na účely porovnania cien sú zmluvné strany povinné porovnávať ceny za obdobie šiestich mesiacov bezprostredne predchádzajúcich určeniu ceny za opakované plnenie pričom prvé porovnanie bude vykonané po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto RD.


F. Kontrola, audit, archivácia a publicita

1. Predávajúci sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky (najmä zákonč. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) a Európskej únie.

2. Predávajúci je počas výkonu kontroly/auditu povinný najmä preukázať vynaložené výdavkya dodržanie podmienok v zmysle tejto RD a čiastkových zmlúv.

3. Predávajúci je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu RD a čiastkových zmlúv, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu.

4. Predávajúci je povinný na vlastné náklady riadne uchovávať všetky dokumenty súvisiace s plnením podľa čiastkových zmlúv a tejto RD minimálne po dobu 10 rokov od riadneho dodania predmetu plnenia podľa čiastkovej zmluvy, a v prípade čiastkových zmlúv, ktoré budú spolufinancované z fondov Európskej únie minimálne do 31.12.2025. Ďalej je povinný zabezpečiť, aby taktiež všetci jeho subdodávatelia, obchodní partneri, dodávatelia obchodných partnerov uchovávali všetky dokumenty súvisiace s plnením podľa čiastkových zmlúv a tejto RD. V prípade porušenia tejto povinnosti je Predávajúci povinný nahradiť Kupujúcemu všetky prípadné sankcie, ktoré budú Kupujúcemu zo strany príslušných orgánov uložené.

5. V prípade uzatvorenia čiastkových zmlúv, ktoré budú spolufinancované z fondov Európskej únie je Predávajúci povinný všetky písomné správy, písomné výstupy, prezentácie, realizačné projekty vrátane preberacích a akceptačných protokolov opatriť vizuálnou identitou projektov podľa príslušného manuálu pre informovanie a komunikáciu. Potrebné dokumenty sa nachádzajú na priloženom linku: http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=176689“, konečné návrhy dokumentov, protokolov, dokumentácií, tabúľ, letákov a pod. ohľadom informovania a publicity je potrebné si odsúhlasiť s Kupujúcim).

6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu môžu vykonať kontrolu/audit u Predávajúceho kedykoľvek do 31.12.2025. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 Nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 o čas trvania týchto skutočností.

7. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú oprávnené:

� vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, dopravného prostriedku alebo na pozemky a do iných priestorov Predávajúceho, ak to súvisí s predmetom kontroly/auditu,

� požadovať od Predávajúceho, aby predložil originálne doklady, záznamy dát napamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, vyjadrení, výstupov projektu a ostatných informácií a dokumentov, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/auditu a ďalšie doklady súvisiace so RD v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu,

� oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu,� vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu.

8. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú orgány auditu a kontroly Slovenskej republiky a Európskej únie.

G. Zmena subdodávateľa

1. Ak počas plnenia uzatvorenej čiastkovej zmluvy dôjde k zmene subdodávateľa napr. v dôsledku jeho zániku, odpredaja časti podniku, straty oprávnenia na výkon činnosti predmetu plnenia a pod., Predávajúci je povinný predložiť Kupujúcemu aktuálny zoznam subdodávateľov do piatich

http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=176689


pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom. Uvedené platí aj v prípade rozšírenia počtu subdodávateľov. Aktuálny zoznam bude v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo, podiel zákazky, ktorým sa subdodávateľ podieľa na predmete plnenia čiastkovej zmluvy, predmet subdodávok. Zároveň predloží čestné vyhlásenie, že subdodávateľ, ktorý bol zmenený oproti predchádzajúcemu zoznamu, spĺňa podmienky podľa§ 32 ods. 1 ZoVO; tým nie je dotknutá zodpovednosť Predávajúceho za plnenie čiastkovej zmluvy.

2. Za účelom overenia skutočnosti uvedenej v predchádzajúcom bode Kupujúci v zmysle § 152 ods. 4 ZoVO si vyžiada od Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) údaje zapísané v zozname hospodárských subjektov. V prípade potvrdenia úradu, že tieto údaje nie sú zapísané v zozname hospodárských subjektov, Kupujúci si vyhradzuje právo písomne požiadať Predávajúceho, aby mu predložil úradne overené kópie originálov dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZoVO do 30 dní odo dňa doručenia písomnej požiadavky.

3. Porušenie zmluvných povinností vyplývajúcich z bodov 1. a 2. tejto časti RD zo strany Predávajúceho, sa považuje za podstatné porušenie zmluvných povinností s možnosťou Kupujúceho od čiastkovej zmluvy resp. RD okamžite odstúpiť.

4. Predávajúci je povinný písomne oznámiť Kupujúcemu akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi a to najneskôr do 5 dní od kedy sa o zmene dozvedel.

H. OZNAMOVANIE ZMIEN V REGISTRI PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA1. Predávajúci je povinný Kupujúcemu písomne oznamovať každú zmenu zapísaných údajov o jeho

osobe v registri partnerov verejného sektora alebo jeho výmaz z registra partnerov verejného sektora najneskôr do 5 dní odo dňa vykonania zmeny zapísaných údajov alebo výmazu.

2. Predávajúci je povinný Kupujúcemu písomne oznamovať každú zmenu zapísaných údajov o jeho priamych subdodávateľoch alebo subdodávateľoch v ktoromkoľvek rade alebo výmaz týchto subdodávateľov z registra partnerov verejného sektora, a to najneskôr do 5 dní od vykonania zmeny zapísaných údajov alebo výmazu.

3. Predávajúci je povinný Kupujúcemu písomne oznámiť, že na plnení predmetu zmluvy sa má podieľať nový subdodávateľ (v ktoromkoľvek rade), ktorý nebol uvedený v zozname subdodávateľov, ktorý Predávajúci predložil pred podpisom RD pre účely identifikácie či subdodávateľ uvedený v zozname je partnerom verejného sektora, a to do začatia poskytovania plnenia zo strany subdodávateľa. Ak nový subdodávateľ podľa predchádzajúcej vety nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, Predávajúci je povinný spolu s oznámením podľa predchádzajúcej vety predložiť čestné vyhlásenie nového subdodávateľa, že nie je partnerom verejného sektora podľa relevantných ustanovení § 2 zákona o registri partnerov s dostatočným vysvetlením.

I. SANKCIE 1. Ak Predávajúci poruší povinnosť písomne oznámiť Kupujúcemu každú zmenu zapísaných údajov

o jeho osobe v registri partnerov verejného sektora alebo jeho výmaz z registra partnerov verejného sektora najneskôr do 5 dní odo dňa vykonania zmeny zapísaných údajov alebo výmazu, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 5 % z hodnoty podľa článku B. bod 8.

2. Ak Predávajúci poruší povinnosť písomne oznámiť Kupujúcemu každú zmenu zapísaných údajov o jeho priamych subdodávateľoch alebo subdodávateľoch v ktoromkoľvek rade, ktorí sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, alebo výmaz týchto subdodávateľov z registra partnerov verejného sektora, a to najneskôr do 5 dní od vykonania zmeny zapísaných údajov alebo výmazu, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 5 % z hodnoty podľa článku B. bod 8.


3. Ak Predávajúci poruší povinnosť písomne oznámiť Kupujúcemu, že na plnení predmetu zmluvy sa má podieľať nový subdodávateľ (v ktoromkoľvek rade), ktorý nebol uvedený v zozname subdodávateľov, ktorý Predávajúci predložil pred podpisom zmluvy pre účely identifikácie či subdodávateľ je partnerom verejného sektora, a to do začatia poskytovania plnenia zo strany objednávateľa, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 5 % z hodnoty podľa článku B. bod 8.

4. Ak Predávajúci nepredložil Kupujúcemu čestné vyhlásenie nového subdodávateľa podľa článku H. bod 3. druhá veta, je povinný zaplatiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 5 % z hodnoty podľa článku B. bod 8.

J. Doba platnosti Rámcovej dohody

1. Táto RD sa uzatvára na dobu určitú a to na 48 (štyridsaťosem) mesiacov odo dňa nadobudnutiajej účinnosti, pričom podporné a servisné služby špecifikované v Prílohe č. 1 vrátane HelpDesk na nahlasovanie vád je Predávajúci povinný poskytovať Kupujúcemu minimálne po dobu 3 (troch) rokov záruky a odo dňa naposledy uvedeného zariadenia alebo tovaru do prevádzkyu Kupujúceho.

2. Táto RD nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 zákona o slobode informácií. Kupujúci bezodkladne po zverejnení oznámi Predávajúcemu e-mailom, že táto RD bola zverejnená. Predávajúci bezodkladne e-mailom oznámi Kupujúcemu, že uvedené vzal na vedomie.

3. Zmluvné strany sú uzrozumené s tým, že táto RD sa považuje za zmluvu uzatváranú v bežnom obchodnom styku v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciámv znení neskorších predpisov. Zároveň zmluvné strany súhlasia s tým, že Kupujúci zverejní informáciu o uzatvorení tejto RD v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky a to v rozsahu a štruktúre, ktorá je daná nariadením vlády Slovenskej republiky č. 498/2011 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy. Protokol o zverejnení Kupujúci odovzdá Predávajúcemu.

K. Ukončenie Rámcovej dohody

1. Pred uplynutím dohodnutej doby platnosti tejto RD možno túto RD ukončiť kedykoľvek písomnou dohodou zmluvných strán, odstúpením od zmluvy podľa ustanovení tejto RD a výpoveďou RD podľa bodu 2. a/alebo 3. tejto časti RD.

2. Každá zo zmluvných strán je oprávnená túto RD vypovedať aj bez uvedenia dôvodu, pričom výpovedná lehota je tri mesiace, a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. Výpoveď tejto RD musí mať písomnú formu a musí byť doručená druhej zmluvnej strane, inak je neplatná.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci je oprávnený písomne vypovedať túto RD v prípade ak:

a) Predávajúci nie je schopný dodať alebo nedodá tovar za cenu určenú v súlade s časťou E. tejto RD. Výpoveď podľa tohto bodu RD je účinná okamihom doručenia výpovede Predávajúcemu.

b) Predávajúci nemal v čase uzavretia RD v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod alebo ak bolo právoplatne rozhodnuté o vyčiarknutí Predávajúceho z registra konečných užívateľov výhod alebo ak mu bol právoplatne


uložený zákaz účasti podľa § 149 ods. 3 písm. b) ZoVO. Výpoveď podľa tohto bodu RD je účinná okamihom doručenia výpovede Predávajúcemu.

4. Zmluvné Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci je oprávnený písomne od tejto RD odstúpiť v prípade, ak Predávajúci nepredloží do 14 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti RD poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa alebo o poistení profesijnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti, v ktorej bude uvedené, že poistenie je platné a účinné minimálne pre obdobie platnosti RD a minimálne vo výške hodnoty uvedenej v bode 8. časti B. tejto RD.

5. Odstúpenie od tejto RD musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane.

6. Zánik RD nemá vplyv na trvanie práv a povinností Zmluvných strán podľa uzavretých čiastkových zmlúv. Zánikom tejto RD však zanikajú všetky Návrhy čiastkových zmlúv, pokiaľ čiastková zmluva nebola uzavretá alebo sa nepovažuje za uzavretú podľa ustanovení tejto RD.

L. Spoločné a záverečné ustanovenia

1. S cieľom zníženia nezamestnanosti v regiónoch Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zabezpečí z prostriedkov ESF a prostredníctvom úradov práce vzdelávanie potenciálnych zamestnancov, v ktorých existuje nedostatok na trhu práce. Predávajúci je povinný do 1 mesiaca odo dňa nadobudnutia účinnosti RD písomne oznámiť Kupujúcemu počet zamestnancov, vrátane pracovného zaradenia/špecializácie, konkrétneho regiónu a časového obdobia, počas ktorého bude potrebné zamestnať týchto pracovníkov za účelom splnenia zmluvných záväzkov voči Kupujúcemu. Kupujúci najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti RD tieto informácie písomne postúpi na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky na základe týchto informácií v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznámi Kupujúcemu meno kontaktnej osoby, ktorá zabezpečí zaškolenie potrebných zamestnancov. Kupujúci je povinný oznámiť Predávajúcemu túto informáciu a Predávajúci môže v prípade potreby zamestnať takto zaškolených zamestnancov. V prípade, že Predávajúci má alebo vie zabezpečiť dostatok zamestnancov za účelom splnenia zmluvných záväzkov voči Kupujúcemu, písomne oznámi túto skutočnosť Kupujúcemu, ktorý následne túto informáciu postúpi Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

2. Predávajúci sa zaväzuje, že po celú dobu platnosti tejto RD bude mať uzatvorenú poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa alebo o poistení profesijnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti, v ktorej bude uvedené, že poistenie je platné a účinné minimálne pre obdobie platnosti RD a minimálne vo výške hodnoty uvedenej v bode 8. časti B. tejto RD.

3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť pri plnení záväzkov z tejto RD a navzájom si budú oznamovať všetky okolnosti a informácie, ktoré môžu mať vplyv na uzavieranie jednotlivých čiastkových zmlúv podľa podmienok dohodnutých v tejto RD.

4. Zmluvné strany pre účely tejto RD určujú tieto kontaktné osoby zodpovedné za vecnú a odbornú komunikáciu v súvislosti s touto RD: � za Predávajúceho:

XXXX....................................................................................................(doplní Predávajúci)� za Kupujúceho:

Ing. Igor Olexa, riaditeľ odboru telekomunikácií, informatiky a informačnej bezpečnosti - O210, GR ŽSR Klemensova 8, 813 61 Bratislava, [email protected] , +421 22029 27350, Mobil:+421 904 743 353

mailto:[email protected]


5. Všetky dokumentácie, doklady, dokumenty budú vypracované v slovenskom jazyku.

6. Ak sa v prípade doručovania prostredníctvom poštového podniku vráti poštová zásielka ako nedoručená alebo nedoručiteľná, považuje sa za doručenú dňom, v ktorom poštový podnik vykonal jej doručovanie (usiloval sa o doručenie v mieste uvedenom na obálke predmetnej zásielky). Zmluvné strany sa dohodli, že pre doručovanie Kupujúcemu je rozhodná adresa,ktorá je ako jej sídlo uvedená v záhlaví tejto RD a pre doručovanie Predávajúcemu adresa zapísaná ako jeho sídlo v obchodnom registri, a ak nemá svoje sídlo, adresa zapísaná ako jeho miesto podnikania v živnostenskom registri. Ak Predávajúci nemá ani miesto podnikania, je pre doručovanie Predávajúcemu rozhodná adresa jeho miesta trvalého pobytu.

7. Pokiaľ v tejto RD nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a inými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

8. Zmeny a doplnenia tejto RD ako aj jednotlivých čiastkových zmlúv je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú očíslované podľa poradia. Uvedené sa netýka zmeny kontaktných osôb uvedených v bode 4. tohto článku, ktoré môže príslušná zmluvná strana zmeniť svojim jednostranným rozhodnutím doručeným v písomnej forme druhej zmluvnej strane.

9. K návrhom dodatkov k tejto RD ako aj k návrhom dodatkov k čiastkovým zmluvám sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 30 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane.

10. Táto RD je vypracovaná v (10) desiastich vyhotoveniach, z ktorých (8) osem prevezme Objednávateľ a (2) dva zmluvný Predávajúci.

11. Ak budú, alebo ak sa stanú jednotlivé ustanovenia tejto RD neplatnými, alebo právne neúčinnými, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Neúčinné ustanovenia sa podľa možnosti nahradia novým ustanovením.

12. Zmluvné strany súhlasia so zverejňovaním informácií alebo textu tejto RD vrátane dodatkov, s výnimkou informácií, ktoré sú obchodným tajomstvom v zmysle § 17 Obchodného zákonníka a informácií chránených právnymi predpismi. V prípade, že zmluvné strany budú mať požiadavku na ochranu obchodného tajomstva je potrebné, aby označili ustanovenia tejto RD vrátane dodatkov, ktoré obsahujú informácie chránené obchodným tajomstvom.

13. Porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je najmä sprístupnenie informácií, ktoré sú uvedené v § 10 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“). Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje pred zverejnením informácií alebo tejto RD vrátane jej dodatkov písomne vyzvať druhú zmluvnú stranu na označenie informácií, ktoré obsahujú informácie chránené obchodným tajomstvom vo vzájomne dohodnutej lehote.

14. Neoddeliteľnou súčasťou tejto RD sú jej prílohy:

Príloha č.1: Technická špecifikácia Príloha č.2: Ocenený súpis položiek Príloha č.3: Záruky, spôsob vykonávania záručného servisu a zmluvné pokuty Príloha č.4: Klientske pracovisko Predávajúceho „HelpDesk“Príloha č.5: Publicita a informovanosťPríloha č.6: Návrh čiastkovej kúpnej zmluvyPríloha č.7: Návrh čiastkovej zmluvy o dieloPríloha č.8: Zoznam subdodávateľov


15. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto RD prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto RD zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.

Za Kupujúceho: Za Predávajúceho:

V Bratislave dňa V ............................. dňa

..................................Mgr. Martin Erdössy ............................................................generálny riaditeľ ŽSR meno, priezvisko, pečiatka a podpis

konateľa


Príloha č. 1(k RD) - Technická špecifikácia







Kvalita služieb Min. 8 front na výstupe každého rozhraniaStrict Priority QueueTraffic ShappingFlow-based rate limiting




Výkon Výkon prepínača: min. 24 Gbps a 16 mppsPočet záznamov ACL v HW: min. 500Počet VLAN sietí: min. 1000Počet VLAN IDs: min. 4000Veľkosť MTU: min. 9000 bytovJumbo rámce: min. 9018 bytovPoE+ budget min. 240 W

Manažment SSHv2


SNMPv1, v2c, v3RMON I a II



Servisné služby


Záruka


Výrobca: (doplní Predávajúci)Typové označenie (doplní Predávajúci)Detailná techn. konfigurácia (doplní Predávajúci)







Kvalita služieb Min. 8 front na výstupe každého rozhraniaStrict Priority QueueTraffic ShapingFlow-based rate limiting

Layer 3 funkcionalita IPv4 Statické smerovanie


RIP, OSPFPIM stubPolicy Based smerovanie



Výkon Výkon prepínača: min. 32 Gbps a 22 mppsPočet záznamov ACL v HW: min. 500Počet VLAN sietí: min. 1000Počet VLAN IDs: min. 4000Veľkosť MTU: min. 9000 bytovJumbo rámce: min. 9018 bytovPoE budget min. 240 W




Servisné služby


Záruka







Podporované vlastnostiKonfigurácia prepínača musí umožňovať jeho zostohovanie s ďalšími prepínačmi toho istého typuMožnosť integrácie o vstavanú riadiacu jednotku bezdrôtovej sieteAgregovanie liniek ukončených v rôznych prepínačoch v rámci stohuMožnosť snifovania paketov a ich analýzy vo forme PCAP súboru






IEEE 802.1wIEEE 802.11IEEE 802.1xIEEE 802.3adIEEE 802.3af


IEEE 802.3atIEEE 802.3x full duplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T portsIEEE 802.1D Spanning Tree ProtocolIEEE 802.1p CoS prioritizationIEEE 802.1Q VLANIEEE 802.3 10BASE-T specificationIEEE 802.3u 100BASE-TX specificationIEEE 802.3ab 1000BASE-T specificationIEEE 802.3z 1000BASE-X specificationDetekcia jednosmerných liniekVýkon prepínača: min. 240 Gbps a 60 mpps

Výkon Počet MAC adries: 30 000Počet IPv4 smerovacích informácií: 20 000Počet L3 rozhraní pre VLAN siete: min. 1000Počet záznamov ACL v hardvéri: min. 3000Počet VLAN IDs: min. 4050Jumbo rámce: min. 9190 bytovPoE budget min. 370 W




Servisné služby


Záruka




Typ Fixný prístupový prepínač


Rozhrania 48 x 10/100/1000 RJ-45 s podporou PoE+2 x 10 GE SFP+2 x 1 GE SFP1 x konzolový sériový port1 x 10/100/1000 RJ-45 management port1 x USB typ A port

Podporované vlastnostiKonfigurácia prepínača musí umožňovať jeho zostohovanie s ďalšími prepínačmi toho istého typuMožnosť integrácie o vstavanú riadiacu jednotku bezdrôtovej sieteAgregovanie liniek ukončených v rôznych prepínačoch vrámci stohuMožnosť snifovania paketov a ich analýzy vo forme PCAP súboru






IEEE 802.1wIEEE 802.11IEEE 802.1xIEEE 802.3adIEEE 802.3afIEEE 802.3atIEEE 802.3x full duplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T portsIEEE 802.1D Spanning Tree ProtocolIEEE 802.1p CoS prioritization


IEEE 802.1Q VLANIEEE 802.3 10BASE-T specificationIEEE 802.3u 100BASE-TX specificationIEEE 802.3ab 1000BASE-T specificationIEEE 802.3z 1000BASE-X specificationDetekcia jednosmerných liniek

Výkon Výkon prepínača: min. 320 Gbps a 100 mppsPočet MAC adries: 30 000Počet IPv4 smerovacích informácií: 20 000Počet L3 rozhraní pre VLAN siete: min. 1000Počet záznamov ACL v hardvéri: min. 3000Počet VLAN IDs: min. 4050Jumbo rámce: min. 9190 bytovPoE budget min. 740 W




Servisné služby


Záruka



Prepínač 5 DC Switch - 16port GE/10GE SFP/SFP+ red. pwr, 1RU

Typ Fixný agregačný prepínačRozhrania 16 x 10 GE SFP+ (možnosť osadenia SFP do SFP+ slotu)

1 x konzolový sériový port1 x 10/100/1000 RJ-45 management port1 x USB typ A port1 x USB typ B port

Podporované vlastnosti Možnost spojiť prepínače do jedného virtuálneho prepínača


Non Stop Forwarding (virtuálny prepínač)In Service Software Upgrade (virtuálny prepínač)Možnosť snifovania paketov a ich analýzy vo forme PCAP súboruIPv6

Bezpečnosť 802.1X a 802.1x extensionsDHCP snoopingDynamic ARP inspectionIP Source GuardPodpora paketových filtrov na fyzických aj logických portochPočet ACL záznamov: min. 20 000Privátne VLANPort SecurityUnicast Reverse Path Forwarding (RPF)Control Plane PolicingRADIUS CoARADIUS/TACACS+


Kvalita služieb Min. 8 front na portQueueing na základe CoS, DSCPPolicingShapingAutomatická konfigurácia QoS

Layer 3 funkcionalita IPv4 Statické smerovanieOSPFv2, OSPFv3BGP4, IPv6 BGPIS-ISPolicy Based RoutingPodpora virtuálnych smerovačov: min. 50IGMP, PIM, IGMP snooping

Ostatné podporované štandardy Ethernet: IEEE 802.3

10 Gigabit Ethernet: IEEE 802.3aeIEEE 802.1D Spanning Tree ProtocolIEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning TreeIEEE 802.1s Multiple VLAN Instances of Spanning TreeIEEE 802.3ad LACPIEEE 802.1p CoS PrioritizationIEEE 802.1Q VLANIEEE 802.1X User AuthenticationIEEE 802.1x-Rev

Výkon Výkon prepínača: min. 400 Gbps


IPv4 smerovací výkon: min. 220 mppsIPv6 smerovací výkon: min. 110 mppsL2 bridging výkon: 220 mppsPočet MAC adries: 50 000Počet IPv4 unicast smerovacích informácií: 50 000Počet IPv6 unicast smerovacích informácií: 30 000Počet IPv4 multicast smerovacích informácií: 20 000Počet IPv6 multicast smerovacích informácií: 10 000Počet L3 rozhraní pre VLAN siete: min. 4050Počet VLAN IDs: min. 4050Jumbo rámce: min. 9290 bytov


Napájanie/Chladenie 2 ks DC napájacie zdrojeRedundantné ventilátory


Servisné služby


Záruka



Prepínač 6 Switch - 24-port Ten Gigabit (SFP+) Switch

Typ zariadenia Fixný L3 stohovateľný prepínačRozhrania 22 x SFP+ slotov

2 x metalické/SFP+1 x 1 GE OOB menežment1 x USB

Výkon Počet aktívnych VLAN: 1000IPv4 smerovanie: 8000 statických smerovaní, 256 IP rozhraníPrepínaný výkon: 480 GbpsSmerovací výkon: min 300 mpps

Podporované vlastnosti Stohovateľný prepínač - stoh je menežovateľný ako cez jednu IP adresu


802.3af802.3at802.1d Spanning Tree802.1w (Rapid Spanning Tree [RSTP])802.1s (MSTP)802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP)802.1pPodpora jumbo rámcov o veľkosti 9200 bytovPodpora manažmentu úspory spotrebovanej energieTACACS, RADIUSDHCP snoopingDynamic ARP inspectionPort SecurityPrivate VLANStatické smerovanie IPv4

Manažment zariadenia SSHv2, SNMPv3Napájanie 1 x ACFyzické valstnosti Montovateľný do 19 palcového racku

Výška max. 1 RU

Servisné služby


Záruka



Modem

Typ Modem SHDSLRozhrania 2x E1 (120Ohm), RJ48

2x Ethernet 10/100BaseT (Layer 2 Managed Switch), RJ45Podporované vlastnosti VLAN

RSTPQoSMultiservice OperationPoint-to-PointPoint-to-MultipointRing Operation


Módy: Master / Slave / Multipoint / MultipairVýkon 128kbps - 30.464MbpsManažment Console Port, Telnet, HTTP and SNMP

Napájanie/ChladenieNapájací zdroj pre FlexDSL modem/module (100-240VAC/48VDC/250mA)


Rozširujúce komponenty PrepínačRozširujúce komponenty Prepínač Výrobca: Typové označenie

Sieťový modul 8 port 10 GNáhradný napájací zdroj 750W AC, prúdenie vzduchu spredu dozadu pre prepínač - typ5Náhradný napájací zdroj 750W DC, prúdenie vzduchu spredu dozadu pre prepínač - typ5Rožirujúci modul pre vytvorenie stohu pre prepínače - typ 3, typ 4Prepojovací kábel pre vytvorenie stohu 1m pre prepínače - typ3, typ 4Prepojovací kábel pre vytvorenie stohu 3m pre prepínače - typ3, typ 4Náhradný napájací zdroj 640W DC pre prepínač - typ3

Požiadavky na funkcionalitu zariadení "Smerovač 1 DC" , "Smerovač 2 DC" , "Smerovač 3 DC" , "Smerovač 4 DC" , "Smerovač 5 DC" , "Smerovač 6 AC"Každé zo zariadení musí umožňovať začlenenie do ucelenej end-to-end konvergovanej IP MPLS siete.IP MPLS sieť musí podporovať zdieľanie prenosovej kapacity a prioritizáciu komunikácie pre viacerých zákazníkov a pre viaceré služby každého zákazníka tak, aby bola vždy zabezpečená požadovaná úroveň kvality služby. Požadovaná je podpora všeobecne zavedeného DiffServ modelu garantovania QoS definovaného IETF štandardom RFC 2475 na všetkých vrstvách IP MPLS siete.Architektúra celej IP MPLS siete musí byť navrhnutá tak, aby doba výpadku služby poskytovanej IP MPLS sieťou v prípade zlyhania akejkoľvek prenosovej linky, zariadenia alebo časti zariadenia nebola vyššia ako 100 ms.Požadovaný je automatický mechanizmus rýchlej konvergencie v IP MPLS sieti v zmysle podpory výpočtu záložnej trasy IGP dynamickým routovacím protokolom pre každý prefix v zmysle štandardov RFC 5286, RFC 5714 a RFC 6571 - IP Fast Reroute Loop-Free AlternatesPožadovaný je automatický mechanizmus rýchlej konvergencie v IP MPLS sieti v zmysle podpory rýchlej rekonvergencie BGP Core a Edge prefixov – BGP PIC (Prefix Independent Convergence)Požadovaný je automatický mechanizmus rýchlej konvergencie v IP MPLS sieti v zmysle podpory výpočtu záložnej trasy BGP dynamickým routovacím protokolom pre každý prefix – BGP Fast ReroutePožadovaný je automatický mechanizmus rýchlej konvergencie v IP MPLS sieti v zmysle podpory mechanizmus Bidirectional Forwarding Detection (BFD) pre rýchlu detekciu výpadku spojenia medzi zariadeniami v spolupráci s IGP dynamickým routovacím protokolom


Monitorovanie funkčnosti a výkonnosti služieb poskytovaných IP MPLS sieťou (OAM a Performance monitoring). Systém musí poskytnúť nástroje na detekovanie a izolovanie problému v sieti. Požadovaná je podpora minimálne pre:

� Ethernet Local Management Interface (E-LMI)� Connectivity Fault Management (CFM) podľa IEEE 802.1ag� Y.1731� MPLS VPN OAM� MPLS VCCV PW OAM (pseudowire Virtual Circuit Connectivity Verification)

Monitorovanie funkčnosti a výkonnosti transportnej IP MPLS siete (OAM a Performance monitoring). V prípade degradácie kvality služby systém musí poskytnúť nástroje na detekovanie a izolovanie problému v sieti. Požadovaná je podpora minimálne pre:

� MPLS LSP OAM

Požadovaná je podpora distribúcie frekvenčnej/fázovej/Time-of-Day synchronizácie v celej IP MPLS sieti.Distribúcia frekvenčnej synchronizácie prostredníctvom synchrónneho ethernetu s podporou signalizácie kvality pomocou správ ESMC (Ethernet Synchronization Message Channel)Distribúcia frekvenčnej/fázovej/Time-of-Day synchronizácie prostredníctvom PTP (Precision Time Protocol). Požadovaná je podpora štandardov 1588-2008, G.8265.1, G.8275.1.Každé zo zariadení musí podporovať PTP režim OC (Ordinary Clock) SlaveKaždé zo zariadení musí umožňovať upgrade sa PTP režim OC (Ordinary Clock) Master a BC Boundary Clock.Každé zo zariadení musí podporovať hybridnú synchronizáciu v zmysle frekvenčná synchronizácia prostredíctvom synchrónneho ethernetu a fázová/ToD synchronizácia prostredníctvom PTP.

Smerovač 1 DC Router uzol - 10slot, red route procesor, DC, 40port GE SFP, 16port 10GE SFP+


Moduly za chodu meniteľnéMin. 40x 1 GE SFP.Podpora minimálne týchto SFP modulov -- 1000BASE-SX 550m optický SFP s podporou opt. monitoringu- 1000BASE-LX/LH 10km optický SFP s podporou opt. monitoringu- 1000BASE-EX 40km optický SFP s podporou opt. monitoringu- 1000BASE-ZX 70km optický SFP s podporou opt. monitoringu- 1000BASE-BX 10km jednovláknový optický SFP s podporou opt. monitoringu- 1000BASE-BX 40km jednovláknový optický SFP s podporou opt. monitoringu- 1000BASE-BX 80km jednovláknový optický SFP s podporou opt. monitoringu- CWDM SFP s podporou opt. monitoringu- DWDM SFP s podporou opt. monitoringu- 1000BASE-T metalický SFP modul s možnosťou konfigurácie prenosovej rýchlosti 10/100/100016x 10 GE SFP+


Podpora minimálne týchto SFP+ modulov:- 10GBASE-SR 300m SFP+ optický modul s podporou opt. monitoringu- 10GBASE-LR 10km SFP+ optický modul s podporou opt. monitoringu- 10GBASE-ER 40km SFP+ optický modul s podporou opt. monitoringu- 10GBASE-ZR 80km SFP+ optický modul s podporou opt. monitoringu- 10GBASE-BX 10km SFP+ jednovláknový optický modul s podporou opt. monitoringu- 10GBASE-BX40 40km SFP+ jednovláknový optický modul s podporou opt. monitoringu- DWDM SFP+ optický modul s podporou opt. monitoringu- 10G Ethernet priamy metalický kábel s SFP+ konektormi (dĺžky 7,10m)2 x 10/100/1000 RJ-45 management port1 x konzolový sériový port1 x USB Typ A port1 x AUX port2 x BITS/SSU vstupný/výstupný port pre frekvenčnú synchronizáciu s podporou signalizácie kvality pomocou správ SSM (Synchronization Status Message)1 x 10MHz port pre frekvenčnú synchronizáciu1 x 1PPS port pre fázovú synchronizáciu1 x ToD port pre Time-of-Day a fázovú synchronizáciu

Riadiace moduly 2 ks riadiaci modulPodporované vlastnosti Distribuovaný forwarding a control plane

HW aj SW modulárny systémMožnosť osadenia modulmi so 100 Gbps rýchlosťou.Podpora min. týchto 100G Ethernet rozhraní:- 100GBASE-SR10 100m- 100GBASE-LR4 10km- 100GBASE-ER4 40kmSmerovač musí umožňovať osadenie minimálne 4x 100 GE portov, 80x 10 GE SFP+ portov, 40x GE SFP portov portov súčasne.Redundantný SSD úložný priestor na odkladanie systémových informácií min. 2 x 16 GBLayer 2, IP a MPLS transport802.1q, QinQ, 802.1ah802.3ad Link Aggregation, Multi-Chassis LACP802.1s MSTPG.8032Link Layer Discovery Protocol (LLDP)Synchrónny Ethernet na metalických aj optických rozhraniachIPv4 unicast: static routes, BGPv4, IS-IS, OSPFv2, RIP, BFD, VRRPIPv6 unicast: static routes, MP BGP, IS-IS, OSPFv3, BFDv6, VRRPv6IPv4 multicast: IGMPv1, 2, 3, IGMP snooping, PIM-SSM, PIM-SM, PIM MSDPIPv6 multicast: MLDPv1, 2, PIM-SSM, PIM-SM


Podpora virtuálnych smerovačovMPLS Label Distribution Protocol (LDP), Multicast-LDP (mLDP), EoMPLS, L3VPN, MPLS TE FRR, Labeled BGP (RFC3107)VPLS and HVPLSBGP EVPNIEEE bridgingSPANEthernet LoopbackEqual Cost Multiple Path (ECMP)4-level Hierarchické QoSIPv6 QoSPort ACL, Router ACL, L2 a L3 ACLStorm control, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard, IPv4/IPv6 uRPFPodpora fungovania ako zdroj času pre TDM rozhrania a zároveň podpora synchronizácie smerovača z TDM rozhraniaISSU pri 2 riadiacich moduloch

Výkon Výkon per slot: min. 440 GbpsPočet MAC adries: min. 2 000 000Počet bridge domén: min. 64 000Počet IPv4+IPv6 unicast záznamov v smerovacej tabuľke: min. 4 000 000Počet IPv4+IPv6 multicast záznamov v smerovacej tabuľke: min. 128 000Počet MPLS label: min. 1 000 000Počet MPLS Pseudowires: min. 128 000Počet MPLS VPN: min. 8 000Počet úrovní HQoS: min. 4Počet QoS front per slot: min. 512 000Počet QoS Policerov per slot: min. 512 000MTU: min. 9216 bytov




Servisné služby


Záruka


Výrobca: (doplní Predávajúci)Typové označenie (doplní Predávajúci)


Detailná techn. konfigurácia (doplní Predávajúci)

Smerovač 2 DC Router uzol - 20port GE SFP, 8port 10GE, red DC, 2RU

Typ Modulárny smerovačRozhrania Min. 2 sloty na osadenie potrebných modulov

Moduly za chodu meniteľnéMin. 20 x 1 GE SFPPodpora minimálne týchto SFP modulov -- 1000BASE-SX 550m optický SFP s podporou opt. monitoringu- 1000BASE-LX/LH 10km optický SFP s podporou opt. monitoringu- 1000BASE-EX 40km optický SFP s podporou opt. monitoringu- 1000BASE-ZX 70km optický SFP s podporou opt. monitoringu- 1000BASE-BX 10km jednovláknový optický SFP s podporou opt. monitoringu- 1000BASE-BX 40km jednovláknový optický SFP s podporou opt. monitoringu- 1000BASE-BX 80km jednovláknový optický SFP s podporou opt. monitoringu- CWDM SFP s podporou opt. monitoringu- DWDM SFP s podporou opt. monitoringu- 1000BASE-T metalický SFP modul s možnosťou konfigurácie prenosovej rýchlosti 10/100/10008 x 10 GE portovPodpora minimálne týchto 10 GE rozhraní:- 10GBASE-SR 300m optický modul s podporou opt. monitoringu- 10GBASE-LR 10km optický modul s podporou opt. monitoringu- 10GBASE-ER 40km optický modul s podporou opt. monitoringu- 10GBASE-ZR 80km optický modul s podporou opt. monitoringu- 10GBASE-BX 10km jednovláknový optický modul s podporou opt. monitoringu- 10GBASE-BX40 40km jednovláknový optický modul s podporou opt. monitoringu- DWDM optický modul s podporou opt. monitoringu- 10G Ethernet priamy metalický kábel s SFP+ konektormi (dĺžky 7,10m)2 x 10/100/1000 RJ-45 management port1 x konzolový sériový port1 x USB Typ A port1 x AUX port2 x BITS/SSU vstupný/výstupný port pre frekvenčnú synchronizáciu s podporou signalizácie kvality pomocou správ SSM (Synchronization Status Message)1 x 10MHz port pre frekvenčnú synchronizáciu1 x 1PPS port pre fázovú synchronizáciu1 x ToD port pre Time-of-Day a fázovú synchronizáciu

Podporované vlastnosti Modulárny softvérLayer 2, IP a MPLS transport802.1q, QinQ, 802.1ah


802.3ad Link Aggregation, Multi-Chassis LACP802.1s MSTPG.8032Link Layer Discovery Protocol (LLDP)Synchrónny Ethernet na metalických aj optických rozhraniachIPv4 unicast: static routes, BGPv4, IS-IS, OSPFv2, RIP, BFD, VRRPIPv6 unicast: static routes, MP BGP, IS-IS, OSPFv3, BFDv6, VRRPv6IPv4 multicast: IGMPv1, 2, 3, IGMP snooping, PIM-SSM, PIM-SM, PIM MSDPIPv6 multicast: MLDPv1, 2, PIM-SSM, PIM-SMPodpora virtuálnych smerovačovMPLS Label Distribution Protocol (LDP), Multicast-LDP (mLDP), EoMPLS, L3VPN, MPLS TE FRR, Labeled BGP (RFC3107)VPLS and HVPLSBGP EVPNIEEE bridgingSPANEthernet LoopbackEqual Cost Multiple Path (ECMP)4-level Hierarchické QoSIPv6 QoSPort ACL, Router ACL, L2 a L3 ACLStorm control, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard, IPv4/IPv6 uRPFPodpora fungovania ako zdroj času pre TDM rozhrania a zároveň podpora synchronizácie smerovača z TDM rozhrania

Výkon Výkon smerovača: min. 120 GbpsPočet MAC adries: min. 2 000 000Počet bridge domén: min. 64 000Počet IPv4+IPv6 unicast záznamov v smerovacej tabuľke: min. 4 000 000Počet IPv4+IPv6 multicast záznamov v smerovacej tabuľke: min. 128 000Počet MPLS label: min. 1 000 000Počet MPLS Pseudowires: min. 128 000Počet MPLS VPN: min. 8 000Počet úrovní HQoS: min. 4Počet QoS front: min. 256 000Počet QoS Policerov: min. 256 000MTU: min. 9216 bytov





Servisné služby


Záruka



Smerovač 3 Router uzol - 6port GE SFP, AC/ DC, 2RU

Typ Modulárny smerovačRozhrania Min. 1 slot na osadenie potrebných modulov

Min. 6 x 1 GE SFPPodpora minimálne týchto SFP modulov -- 1000BASE-SX 550m optický SFP s podporou opt. monitoringu- 1000BASE-LX/LH 10km optický SFP s podporou opt. monitoringu- 1000BASE-EX 40km optický SFP s podporou opt. monitoringu- 1000BASE-ZX 70km optický SFP s podporou opt. monitoringu- 1000BASE-BX 10km jednovláknový optický SFP s podporou opt. monitoringu- CWDM SFP s podporou opt. monitoringu- DWDM SFP s podporou opt. monitoringu- 1000BASE-T metalický SFP modul s možnosťou konfigurácie prenosovej rýchlosti 10/100/1000Min. 2 x 10 GE SFP+Podpora minimálne týchto SFP+ modulov:- 10GBASE-SR 300m SFP+ optický modul s podporou opt. monitoringu- 10GBASE-LR 10km SFP+ optický modul s podporou opt. monitoringu- 10GBASE-ER 40km SFP+ optický modul s podporou opt. monitoringu- 10GBASE-ZR 80km SFP+ optický modul s podporou opt. monitoringu- DWDM SFP+ optický modul s podporou opt. monitoringu s fixnou vlnovou dĺžkou 100GHz1 x 10/100/1000 RJ-45 management port1 x konzolový sériový port1 x USB Typ A port1 x AUX port

Podporované vlastnosti Modulárny operačný systémLayer 2, IP a MPLS transport802.1q, QinQ, 802.1ah802.3ad Link Aggregation, Multi-Chassis LACP802.1s MSTPG.8032Link Layer Discovery Protocol (LLDP)Synchrónny Ethernet


IPv4 unicast: static routes, BGPv4, IS-IS, OSPFv2, RIP, BFD, VRRPIPv6 unicast: static routes, MP BGP, IS-IS, OSPFv3, BFDv6, VRRPv6IPv4 multicast: IGMPv1, 2, 3, IGMP snooping, PIM-SSM, PIM-SM, PIM MSDPIPv6 multicast: MLDPv1, 2, PIM-SSM, PIM-SMPodpora virtuálnych smerovačovMPLS Label Distribution Protocol (LDP), Multicast-LDP (mLDP), EoMPLS, L3VPN, MPLS TE FRR, Labeled BGP (RFC3107)VPLS and HVPLSBGP EVPNIEEE bridgingSPANEthernet LoopbackEqual Cost Multiple Path (ECMP)3-level Hierarchické QoSIPv6 QoSPort ACL, Router ACL, L2 a L3 ACLIPv4/IPv6 uRPFIPSec VPNPodpora integrovaného firewalluNATGRE

VýkonVýkon smerovača min. 2,5 Gbps.Možnosť navýšenia výkonnosti len licenčne na min. 20Gbps.Počet MAC adries: min. 64 000Počet bridge domén: min. 4 000Počet IPv4+IPv6 unicast záznamov v smerovacej tabuľke: min. 1 000 000Počet IPv4+IPv6 multicast záznamov v smerovacej tabuľke: min. 100 000Počet MPLS label: min. 1 000 000Počet MPLS Pseudowires: min. 16 000Počet MPLS VPN: min. 8 000Počet QoS front: min. 16 000Počet QoS Policerov: min. 16 000MTU: min. 9216 bytov


Napájanie/Chladenie 2 ks napájací zdrojFyzické vlastnosti Montovateľný do 19 palcového racku

Výška max. 1 RU

Servisné služby


Záruka





Smerovač 4 DC Router uzol - 8slot, 8port GE SFP, 5port 10GE SFP+, route procesor, DC


Moduly za chodu meniteľnéMin. 8x 1 GE SFPPodpora minimálne týchto SFP modulov -- 1000BASE-SX 550m optický SFP s podporou opt. monitoringu- 1000BASE-LX/LH 10km optický SFP s podporou opt. monitoringu- 1000BASE-EX 40km optický SFP s podporou opt. monitoringu- 1000BASE-ZX 70km optický SFP s podporou opt. monitoringu- 1000BASE-BX 10km jednovláknový optický SFP s podporou opt. monitoringu- 1000BASE-BX 40km jednovláknový optický SFP s podporou opt. monitoringu- 1000BASE-BX 80km jednovláknový optický SFP s podporou opt. monitoringu- CWDM SFP s podporou opt. monitoringu- DWDM SFP s podporou opt. monitoringu- 1000BASE-T metalický SFP modul s možnosťou konfigurácie prenosovej rýchlosti 10/100/1000Min. 2x 10 GE SFP+Podpora minimálne týchto SFP+ modulov:- 10GBASE-SR 300m SFP+ optický modul s podporou opt. monitoringu- 10GBASE-LR 10km SFP+ optický modul s podporou opt. monitoringu- 10GBASE-ER 40km SFP+ optický modul s podporou opt. monitoringu- 10GBASE-ZR 80km SFP+ optický modul s podporou opt. monitoringu- 10GBASE-BX 10km SFP+ jednovláknový optický modul s podporou opt. monitoringu- 10GBASE-BX40 40km SFP+ jednovláknový optický modul s podporou opt. monitoringu- DWDM SFP+ optický modul s podporou opt. monitoringu s fixnou vlnovou dĺžkou 100GHz- DWDM SFP+ optický modul s podporou opt. monitoringu s konfigurovateľnou vlnovou dĺžkou 50GHz1 x 10/100/1000 RJ-45 management port1 x konzolový sériový port1 x USB Typ A port1 x BITS/SSU vstupný/výstupný port pre frekvenčnú synchronizáciu s podporou signalizácie kvality pomocou správ SSM (Synchronization Status Message)1 x 10MHz vstupný/výstupný port pre frekvenčnú synchronizáciu1 x 1PPS vstupný/výstupný port pre fázovú synchronizáciu1 x ToD port pre Time-of-Day a fázovú synchronizáciu

Riadiace moduly 1 ks riadiaci modulMožnosť osadenia dvomi riadiacimi modulmi

Podporované vlastnosti Modulárny operačný systémMožnosť osadenia modulmi s ďalšími 10 GE SFP+ portami.Podpora minimálne týchto SFP+ modulov:- 10GBASE-SR 300m SFP+ optický modul s podporou opt. monitoringu


- 10GBASE-LR 10km SFP+ optický modul s podporou opt. monitoringu- 10GBASE-ER 40km SFP+ optický modul s podporou opt. monitoringu- 10GBASE-ZR 80km SFP+ optický modul s podporou opt. monitoringu- 10GBASE-BX 10km SFP+ jednovláknový optický modul s podporou opt. monitoringu- 10GBASE-BX40 40km SFP+ jednovláknový optický modul s podporou opt. monitoringu- DWDM SFP+ optický modul s podporou opt. monitoringu s fixnou vlnovou dĺžkou 100GHz- DWDM SFP+ optický modul s podporou opt. monitoringu s konfigurovateľnou vlnovou dĺžkou 50GHzMožnosť osadenia modulmi s ďalšími GE SFP portami.Podpora minimálne týchto SFP modulov -- 1000BASE-SX 550m optický SFP s podporou opt. monitoringu- 1000BASE-LX/LH 10km optický SFP s podporou opt. monitoringu- 1000BASE-EX 40km optický SFP s podporou opt. monitoringu- 1000BASE-ZX 70km optický SFP s podporou opt. monitoringu- 1000BASE-BX 10km jednovláknový optický SFP s podporou opt. monitoringu- 1000BASE-BX 40km jednovláknový optický SFP s podporou opt. monitoringu- 1000BASE-BX 80km jednovláknový optický SFP s podporou opt. monitoringu- CWDM SFP s podporou opt. monitoringu- DWDM SFP s podporou opt. monitoringu- 1000BASE-T metalický SFP modul s možnosťou konfigurácie prenosovej rýchlosti 10/100/1000Možnosť osadenia modulmi s min. 16 T1/E1 rozhraniamiSmerovač musí umožňovať osadenie minimálne 8x 10 GE SFP+ portov, 16x GE SFP portov a 16x E1 portov súčasne.

Layer IP a MPLS transport802.1q QinQ

802.3ad Link Aggregation, Multi-Chassis LACP802.1s MSTPITU-T Y.1564, RFC 2544G.8032Link Layer Discovery Protocol (LLDP)Synchrónny Ethernet na metalických aj optických rozhraniachIPv4 unicast: static routes, BGPv4, IS-IS, OSPFv2, RIP, BFD, VRRPIPv6 unicast: static routes, MP BGP, IS-IS, OSPFv3, RIPng, BFDv6, VRRPv6IPv4 multicast: IGMPv1, 2, 3, IGMP snooping, PIM-SSM, PIM-SM, PIM-DM, PIM MSDPIPv6 multicast: MLDPv1, 2, PIM-SSM, PIM-SMPodpora virtuálnych smerovačovMPLS Label Distribution Protocol (LDP), Multicast-LDP (mLDP), EoMPLS, L3VPN, MPLS TE FRR, Labeled BGP (RFC3107)Podpora prenosu min. DTP, LACP, LLDP, STP, UDLD L2 protokolov cez EoMPLSVPLS and HVPLST1/E1, Structure Agnostic TDM over Packet (SAToP) over MPLS (RFC4553), SAToP over and UDP, Circuit Emulation Service over


Packet Switched Network (CESoPSN) over MPLS (RFC5086), CESoPSN over UDP (RFC5086)PPP over MPLS, High-Level Data Control (HDLC) over MPLS, IP over PPP, IP over HDLC, MLPPP, QoS over MLPPPIEEE bridgingSPANEthernet LoopbackEqual Cost Multiple Path (ECMP)3-level Hierarchické QoSIPv6 QoSPort ACL, Router ACLStorm control, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IPv4/IPv6 uRPFPodpora fungovania ako zdroj času pre TDM rozhrania a zároveň podpora synchronizácie smerovača z TDM rozhraniaISSU pri 2 riadiacich moduloch

Výkon Výkon smerovača: min. 128 GbpsPočet MAC adries: min. 16 000Počet bridge domén: min. 4 000Počet IPv4+IPv6 unicast záznamov v smerovacej tabuľke: min. 24 000Počet IPv4+IPv6 multicast záznamov v smerovacej tabuľke: min. 1 000Počet MPLS label: min. 32 000Počet MPLS Pseudowires: min. 4 000Počet MPLS VPN: min. 128Počet QoS front: min. 8 000Počet QoS Policerov: min. 4 000MTU: min. 9216 bytov


Napájanie/Chladenie 2 ks DC napájací zdrojRedundantné za chodu vymeniteľné ventilátory


Servisné služby


Záruka



Smerovač 5 DC Router uzol - 12port GE, 2port 10GE SFP+, 8port E1 TDM, DC, 1RU



- 1000BASE-SX 550m optický SFP s podporou opt. monitoringu- 1000BASE-LX/LH 10km optický SFP s podporou opt. monitoringu- 1000BASE-EX 40km optický SFP s podporou opt. monitoringu- 1000BASE-ZX 70km optický SFP s podporou opt. monitoringu- 1000BASE-BX 10km jednovláknový optický SFP s podporou opt. monitoringu- 1000BASE-BX 40km jednovláknový optický SFP s podporou opt. monitoringu- 1000BASE-BX 80km jednovláknový optický SFP s podporou opt. monitoringu- CWDM SFP s podporou opt. monitoringu- DWDM SFP s podporou opt. monitoringu- 1000BASE-T metalický SFP modul s možnosťou konfigurácie prenosovej rýchlosti 100/1000Min. 2x 10 GE SFP+Podpora minimálne týchto SFP+ modulov:- 10GBASE-SR 300m SFP+ optický modul s podporou opt. monitoringu- 10GBASE-LR 10km SFP+ optický modul s podporou opt. monitoringu- 10GBASE-ER 40km SFP+ optický modul s podporou opt. monitoringu- 10GBASE-ZR 80km SFP+ optický modul s podporou opt. monitoringu- DWDM SFP+ optický modul s podporou opt. monitoringu s fixnou vlnovou dĺžkou 100GHz8 x T1/E1 rozhranie1 x 10/100/1000 RJ-45 management port1 x konzolový sériový port1 x USB Typ A port1 x BITS/SSU vstupný/výstupný port pre frekvenčnú synchronizáciu s podporou signalizácie kvality pomocou správ SSM (Synchronization Status Message)1 x 10MHz vstupný/výstupný port pre frekvenčnú synchronizáciu1 x 1PPS vstupný/výstupný port pre fázovú synchronizáciu1 x ToD port pre Time-of-Day a fázovú synchronizáciu

Podporované vlastnosti Layer 2, IP a MPLS transport802.1q, QinQ802.3ad Link Aggregation802.1s MSTPITU-T Y.1564G.8032Link Layer Discovery Protocol (LLDP)Synchrónny Ethernet na metalických aj optických rozhraniachIPv4 unicast: static routes, BGPv4, IS-IS, OSPFv2, RIP, BFD, VRRPIPv6 unicast: static routes, MP BGP, IS-IS, OSPFv3, BFDv6IPv4 multicast: IGMPv1, 2, 3, IGMP snooping, PIM-SSM, PIM-SMIPv6 multicast: MLDPv1, 2, MLDP snooping, PIM-SSM, PIM-SMPodpora virtuálnych smerovačov


MPLS Label Distribution Protocol (LDP), EoMPLS, L3VPN, MPLS TE FRR, Labeled BGP (RFC3107)Podpora prenosu min. DTP, LACP, LLDP, STP, UDLD L2 protokolov cez EoMPLST1/E1, Structure Agnostic TDM over Packet (SAToP) over MPLS (RFC4553), SAToP over and UDP, Circuit Emulation Service over Packet Switched Network (CESoPSN) over MPLS (RFC5086), CESoPSN over UDP (RFC5086)TDM Local SwitchingPPP over MPLS, High-Level Data Control (HDLC) over MPLS, IP over PPP, IP over HDLC, MLPPP, QoS over MLPPPIEEE bridgingSPANEthernet LoopbackEqual Cost Multiple Path (ECMP)Hierarchické QoSIPv6 QoSPort ACL, Router ACLStorm control, DHCP Snooping, Dynamic ARP InspectionPodpora fungovania ako zdroj času pre TDM rozhrania a zároveň podpora synchronizácie smerovača z TDM rozhrania



Napájanie/Chladenie Redundantné DC napájanieRedundantné ventilátory


Servisné služby


Záruka


Výrobca: (doplní Predávajúci)


Typové označenie (doplní Predávajúci)Detailná techn. konfigurácia (doplní Predávajúci)

Smerovač 6 AC Router uzol - 12port GE, 2port 10GE SFP+, 8port E1 TDM, AC, 1RU


- 1000BASE-SX 550m optický SFP s podporou opt. monitoringu- 1000BASE-LX/LH 10km optický SFP s podporou opt. monitoringu- 1000BASE-EX 40km optický SFP s podporou opt. monitoringu- 1000BASE-ZX 70km optický SFP s podporou opt. monitoringu- 1000BASE-BX 10km jednovláknový optický SFP s podporou opt. monitoringu- 1000BASE-BX 40km jednovláknový optický SFP s podporou opt. monitoringu- 1000BASE-BX 80km jednovláknový optický SFP s podporou opt. monitoringu- CWDM SFP s podporou opt. monitoringu- DWDM SFP s podporou opt. monitoringu- 1000BASE-T metalický SFP modul s možnosťou konfigurácie prenosovej rýchlosti 100/1000Min. 2x 10 GE SFP+Podpora minimálne týchto SFP+ modulov:- 10GBASE-SR 300m SFP+ optický modul s podporou opt. monitoringu- 10GBASE-LR 10km SFP+ optický modul s podporou opt. monitoringu- 10GBASE-ER 40km SFP+ optický modul s podporou opt. monitoringu- 10GBASE-ZR 80km SFP+ optický modul s podporou opt. monitoringu- DWDM SFP+ optický modul s podporou opt. monitoringu s fixnou vlnovou dĺžkou 100GHz8 x T1/E1 rozhranie1 x 10/100/1000 RJ-45 management port1 x konzolový sériový port1 x USB Typ A port1 x BITS/SSU vstupný/výstupný port pre frekvenčnú synchronizáciu s podporou signalizácie kvality pomocou správ SSM (Synchronization Status Message)1 x 10MHz vstupný/výstupný port pre frekvenčnú synchronizáciu1 x 1PPS vstupný/výstupný port pre fázovú synchronizáciu1 x ToD port pre Time-of-Day a fázovú synchronizáciu

Podporované vlastnosti Layer 2, IP a MPLS transport802.1q, QinQ802.3ad Link Aggregation802.1s MSTPITU-T Y.1564G.8032Link Layer Discovery Protocol (LLDP)Synchrónny Ethernet na metalických aj optických rozhraniachIPv4 unicast: static routes, BGPv4, IS-IS, OSPFv2, RIP, BFD, VRRPIPv6 unicast: static routes, MP BGP, IS-IS, OSPFv3, BFDv6IPv4 multicast: IGMPv1, 2, 3, IGMP snooping, PIM-SSM, PIM-SM


IPv6 multicast: MLDPv1, 2, MLDP snooping, PIM-SSM, PIM-SMPodpora virtuálnych smerovačovMPLS Label Distribution Protocol (LDP), EoMPLS, L3VPN, MPLS TE FRR, Labeled BGP (RFC3107)Podpora prenosu min. DTP, LACP, LLDP, STP, UDLD L2 protokolov cez EoMPLST1/E1, Structure Agnostic TDM over Packet (SAToP) over MPLS (RFC4553), SAToP over and UDP, Circuit Emulation Service over Packet Switched Network (CESoPSN) over MPLS (RFC5086), CESoPSN over UDP (RFC5086)TDM Local SwitchingPPP over MPLS, High-Level Data Control (HDLC) over MPLS, IP over PPP, IP over HDLC, MLPPP, QoS over MLPPPIEEE bridgingSPANEthernet LoopbackEqual Cost Multiple Path (ECMP)Hierarchické QoSIPv6 QoSPort ACL, Router ACLStorm control, DHCP Snooping, Dynamic ARP InspectionPodpora fungovania ako zdroj času pre TDM rozhrania a zároveň podpora synchronizácie smerovača z TDM rozhrania



Napájanie/Chladenie Redundantné AC napájanieRedundantné ventilátory


Servisné služby


Záruka Reakčný čas kontaktného centra v režime 24x7 do 4 hodín od nahlásenia incidentu;3 roky bezplatná oprava u obstarávateľa na celú zostavu, oprava NBD+1 tj. "nasledujúci pracovný deň + 1 pracovný deň" od nahlásenia


prostredníctvom ServiceDesku (7 dní v týždni)Výrobca: (doplní Predávajúci)Typové označenie (doplní Predávajúci)Detailná techn. konfigurácia (doplní Predávajúci)

Smerovač 7 Router uzol - 2GE,2NIM,4G FLASH,4G DRAM,IPB

Typ Modulárny smerovačPočet slotov 2Rozhrania/Moduly 2 x WAN alebo LAN 10/100/1000

2 x RJ-451 x SFP port1 x Ethernet management port1 x sériová konzola RJ-451 x USB 2.01 x RJ-11 VDSL2/ADSL2/2+ port

Výkon Komunikácia medzi modulmi: 10 GbpsPriepustnosť smerovača pri aktivovaných službách: 50 MbpsMožnosť navýšenia výkonu pri aktivovaných službách na min. dvojnásobok bez nutnosti výmeny hardvéru

Podporované vlastnosti Možnosť rozšíriť o min 2 PoE portyMožnosť obohatenia ponúkaných služieb o x86 výpočtový výkonStatické smerovanie, RIPv2, OSPF, BGP, BGP Router Reflector, IS-ISIGMPv3, PIM SM, PIM SSM, IPv4-to-IPv6 MulticastMPLS, L2 a L3 VPNL2TPv3BFDIEEE802.1ag, IEEE802.3ahGRE, 802.1q, PPP, MLPPP, Frame Relay, MLFR, HDLC, PPPoEQoSNetflowVirtuálne smerovačeSW FirewallIPSec VPN


Servisné služby


Záruka




Smerovač 8 Router uzol - 4port 10/100, ADSL2+, AC, 1RU


1 x konzolový sériový port RJ-451 x USB Typ A port1 x ISDN Basic Rate Interface (BRI) S/T

Podporované vlastnosti RIPv2, VRRPGRE, MGRE802.1dL2TPNATDHCP server, relay, klientDNS, DNS proxyACLPPPoELokálne zrkadlenie portovFirewall, IPS, URL filteringIPSec VPN - 20 tunelovVLAN, 802.1qVstavaný zdroj časuPort SecurityQoSRADIUS, TACACS

Výkon Priepustnosť smerovača pri aktivovaných službách: 25 MbpsManažment SSH, SNMPv3Napájanie Externé AC napájanieFyzické vlastnosti Rackovateľný do 19" racku

Servisné služby


Záruka



Smerovač 9 Router uzol - 4port 10/100, 4G LTE2.0, AC, 1RU


1 x konzolový sériový port RJ-451 x Mini-USB s podporou vzdialenej 4G LTE diagnostiky1 x Wireless WAN s 4G LTE, 3,7G, 3,5G a 3G rýchlosťami


Podporované vlastnosti Integrovaný stavový a aplikačný firewallFiltrovanie a blokovanie obsahu založené na kategórizácií URL adriesIPS3DES a AES šifrovanieTransparentný roaming pre WiFi sieteQoS pre hlas a videoRIPv1 a RIPv2GRE, MGRE802.1dL2TPNATDHCP server, relay, klientDNS, DNS proxyACLIPSec VPN - 20 tunelovPodpora duálnej SIMSMS and Global Positioning System (GPS)Automatické perpínanie medzi primárnou a záložnou linkou v prípade poruchyVzdialený firmware upgrade cez 4G LTE

Výkon Priepustnosť smerovača pri aktivovaných službách: 25 MbpsManažment SNMP, Telnet a HTTPNapájanie Externé AC napájanieFyzické vlastnosti Rackovateľný do 19" racku

Servisné služby


Záruka



Smerovač 10 Router uzol - 2port 10/100

Typ Modulárny smerovačPočet slotov 2Rozhrania/Moduly 2 x 10/100/1000

1 x sériová konzola2 x USB

Výkon Komunikácia medzi modulmi: 1 GbpsPriepustnosť smerovača pri aktivovaných službách: 15 Mbps

Podporované vlastnosti Statické smerovanie, RIPv2, OSPF, BGP, BGP Router Reflector, IS-ISIGMPv3, PIM SM, PIM SSMMPLS, L2 a L3 VPN


IPSec, L2TPv3IEEE802.1ag, IEEE802.3ahGRE, 802.1q, PPP, MLPPP, Frame Relay, MLFR, HDLC, PPPoEQoSNetflowVirtuálne smerovačeFirewall, IPSIPSec VPN


Servisné služby


Záruka

Reakčný čas kontaktného centra v režime 24x7 do 4 hodínod nahlásenia incidentu;3 roky bezplatná oprava u obstarávateľa na celú zostavu, oprava NBD +1 tj. "nasledujúci pracovný deň + 1 pracovný deň" od nahlásenia prostredníctvom ServiceDesku (7 dní v týždni)


Rozširujúce komponenty Smerovač Výrobca: Typové označenie

2-port 100GE Interface Packet Transport Optimized LC pre smerovač - typ 1Podpora min. týchto 100G Ethernet rozhraní:- 100GBASE-SR10 100m- 100GBASE-LR4 10km- 100GBASE-ER4 40km1-port 100GE Interface Packet Transport Optimized LC pre smerovač - typ 1Podpora min. týchto 100G Ethernet rozhraní:- 100GBASE-SR10 100m- 100GBASE-LR4 10km- 100GBASE-ER4 40kmNáhradný napájací zdroj 750W AC pre smerovač - typ 2Náhradný napájací zdroj AC pre smerovač - typ 3Náhradný napájací zdroj 550W AC pre smerovač - typ 4Riadiaci modul s priepustnosťou rozhraní 128 Gbps pre smerovač - typ 4Rozširujúca licencia pre aktiváciu Metro Aggregation Services pre smerovač - typ 42-portový 10GE SFP+/XFP interface modul pre smerovač - typ 48-portový SFP GE and 1 port 10GE combo interface modul pre smerovač - typ 48-portový RJ48C T1/E1 interface modul pre smerovač - typ 4Rozširujúca licencia pre aktiváciu 4 metalických a 4 SFP portov pre smerovač - typ 5, 6Rozširujúca licencia pre aktiváciu 2 x 10G SFP portov pre smerovač - typ 5, 6


Náhradný DC napájací modul 2kW pre smerovač typ – 1Náhradný napájací zdroj 3000W AC Power Supply pre smerovač - typ 12-slotová line karta pre smerovač - typ 1 s rozšírenou quality of service (QoS) funkcionalitouRozšírená IP licencia aktivujúca plnú škálu VRF inštancií pre 2-slotovú line kartu – typ 120-portový 1GE modulárny port adaptér pre smerovač - typ 18-portový 10GE modulárny port adaptér pre smerovač - typ 1Blok (modul) ventilátorov pre smerovač -typ 1Blok (modul) ventilátorov pre smerovač -typ 2Náhradný napájací zdroj 750W DC Power Supply pre smerovač -typ 24-portový 10GE modulárny port adapter pre smerovač - typ 2Broadband licencia pre 500 relácií pre smerovač typ 3Náhradný napájací zdroj 550W DC Power Supply – smerovač typ 4Blok (modul) ventilátorov s filtrom proti prachuFilter proti prachu pre blok (modul) ventilátorov16-portový T1/E1 interface module pre smerovač pre smerovač typ 4Kábel pre 16-portový T1/E1 interface modul o dĺžke 3,5mSieťový patch panel s 32x Rj-48 portami pre T1/E1Rozširujúca Metro IP licencia pre smerovač typ 5, typ 6

Rozširujúce rozhrania Prepínač, Smerovač Výrobca: Typové označenie

100GBASE-SR10 CFP transceiver, 100m OM3 MMF10GBASE-SR SFP Modul10GBASE-LR SFP Modul10GBASE-BX SMF obojsmerný SFP+ modul 1260-nm to 1280-nm TX/1320-nm to 1340-nm RX wavelength, single LC/PC connector pre prepínače - typ 410GBASE-BX SMF obojsmerný SFP+ modul 1260-nm to 1320-nm to 1340-nm TX/1260-nm to 1280-nm RX wavelength, single LC/PC connector pre prepínače - typ 410GBASE-ER SFP Modul10GBASE-CU SFP+ Twinax kábel 1m, pasívny10GBASE-CU SFP+ Twinax kábel 3m, pasívny10GBASE-CU SFP+ Twinax kábel 5m, pasívny10GBASE-CU SFP+ Twinax kábel 7m, aktívnySFP-10G-LRMSFP+ BiDirectional for 40 km upstreamSFP+ BiDirectional for 40 km downstream10GBASE-SR XFP ModuleXFP transceiver modul pre 10GBASE-LR Ethernet a OC-192/STM-64 (SR-1) Packet-over-SONET/SDH (POS) aplikácia, SMF, duálny LC connector1000BASE-BX10 SFP modul, SMF, 1490-nm TX/1310-nm RX wavelength, LC/PC connector1000BASE-BX10 SFP modul, SMF, 1310-nm TX/1490-nm RX wavelength, LC/PC connector


1000BASE-LX/LH SFP transceiver modul MMF/SMF 1310nm DOM1000BASE-SX SFP transceiver modul MMF 850nm DOM1000BASE-T SFP modul1000BASE-ZX Gigabit Ethernet SFP (DOM)

DWDM zariadeniaVšeobecné požiadavky pre všetky DWDM zariadeniaPožiadavky na DWDM platformu:DWDM systém musí obsahovať redundantné hot-swap napájacie zdroje, hot-swap ventilátory a redundantné centrálne riadiace jednotky.DWDM systém musí podporovať napájanie AC 230V alebo DC -48V.Všetky prepojenia v rámci DWDM systému, ako aj prepojenia s prídavnými pasívnymi jednotkami, musia byť dostupné z prednej strany dodávaného DWDM systému.Šasi DWDM systému musí byť vybavené univerzálnymi slotmi s možnosťou inštalácie všetkých typov kariet (transpondér, optický zosiľňovač, OADM, ROADM).DWDM Mux/Demux jednotky a patch panely musia byť pasívne za účelom zvýšenia MTBF, ale súčasne musia byť súčasťou inventory databázy DWDM zariadenia v centrálnom dohľadovom systéme.DWDM systém musí byť konštruovaný s ohľadom na maximálnu integráciu manažovacích a optických komponentov za účelom zvýšenia optického výkonu a redukovacia počtu použitých slotov v šasi systému. Uveďte detailné informácie o možnostiach integrácie.Návrh DWDM systému musí byť orientovaný za účelom minimalizácie množstva potrebných náhradných dielov, t.j. rozmanitosť použitých komponentov musí byť minimálna.

Požiadavky na funkcionalitu DWDM platformy:Navrhnutá DWDM platforma musí umožniť funkčné prepojenie na existujúcu DWDM platformu a podporovať end-to-end provisioning optických kanálov, ktoré sú generované transpondérmi, muxpondérmi alebo externými zariadeniami, cez celú DWDM infraštruktúru.Navrhnutá DWDM platforma musí voliteľne podporovať 96x 10/40/100 Gbps kanálov v C-pásme (50 GHz spacing).Navrhnutá DWDM platforma musí voliteľne podporovať 96x 200 Gbps kanálov v C-pásme (50 GHz spacing).DWDM systém musí podporovať nasledovné konfigurácie DWDM uzla:

� Terminál� ROADM (2 a viac-smerový)� OLA (optický zosiľňovač).

DWDM systém musí umožňovať nasadenie v nasledujúcich typov topológie:� Lineárna� Kruhová� Mesh

DWDM systém musí obsahovať plne integrovaný a konfigurovateľný ROADM modul s minimálne 40 kanálmi (100 GHz spacing) v C-pásme.DWDM systém musí umožňovať budovanie siete s rovnakou hardvérovou konfiguráciou, ale s rôznymi počtami dostupných kanálov. Počet dostupných kanálov je definovaný iba licenčne.DWDM systém musí umožňovať nastavenie výkonu (power level) pre každý kanál zvlášť na ľubovolnom ROADM uzle. Nastavenie musí byť prostredníctvom zmeny softvérového nastavenia z manažmentového systému (na diaľku).Všetky ROADM moduly musia mať integrované softvérovo riadené VOA (Variable Optical Attenuators) umožňujúce ladenie optických úrovní pre každú lambdu v systémeDWDM systém musí umožňovať nastavenie a monitorovanie optického výkonu každého kanálu zvlášť. Monitorované a merané hodnoty musia byť dostupné prostredníctvom vstavaného manažmentu DWDM


systému ako aj centrálnym manažmentovým systémom.ROADM moduly musia umožňovať kompenzáciu náklonu optického zisku pre prenášané optické spektrum (Optical Gain Tilt Equalization)DWDM systém musí umožňovať in-service upgrade 2-smerového ROADM systému na viac-smerový.DWDM systém musí umožňovať upgrade systému z pasívneho OADM na ROADM, len doplnením potrebných komponentov (bez výmeny hlavných komponentov - šasi, karty, ...).DWDM systém musí obsahovať integrovaný optický zosiľňovač priamo na ROADM module.DWDM systém musí umožňovať plné oddelenie komponentov pre „east“ a pre „west“ stranu tak, aby výpadok akéhokoľvek komponentu neovplyvnil obidva smery naraz.DWDM systém musí umožňovať terminovanie a cross-connect vlnových dĺžok (bez OEO regenerácie) uzlov s až 4, 8 alebo 16 smermi (degrees). Každý smer musí podporovať minimálne 40 kanálov.DWDM systém musí v prípade potreby umožňovať terminovanie/pridávanie klientských signálov (kanálov) tak, aby ich bolo možné smerovať ľubovoľnou linkou (Omni-directional rsp. Direction-less funkcionalita).Optický zosilňovač DWDM systému musí byť schopný reagovať na náhle zmeny (poškodenie opt. vlákna, výpadok kanálu) a zároveň aj na dlhodobé pomalé zmeny (starnutie alebo reparácia opt. vlákna). Reakcia na náhle zmeny ako napr. pridanie/odobranie kanálu musí byť rýchlejšia ako 1ms.DWDM systém musí podporovať laditeľnú jednotku na kompenzáciu chromatickej disperzie (Tunnable Dispersion compensation unit).DWDM systém musí podporovať riešenie pre zosilnenie optického signálu prostredníctvom EDFA a integrovaných RAMAN+EDFA optických zosilňovačov.DWDM systém musí podporovať optickú ochranu (Optical Protection) na úrovni opt. kanálu (Optical Channel level) ako aj ochranu na úrovni sekcie opt. multiplexu (Optical Multiplex Section level).DWDM systém musí umožňovať monitorovanie všetkých hlavných opt. parametrov relevantných komponentov.DWDM systém musí podporovať automatické vypnutie laseru (Automatic Laser Shutdown) podľa štandardu ITU-T G.664.Korelácia alarmov na úrovni siete pre Optical Transmission Section (OTS), Optical Multiplex Section (OMS), a Optical channel layer (OCH layer) musí spĺňať odporúčanie ITU-T G.768.V prípade dodávaného DWDM ROADM systému musí byť k dispozícii/dostupných minimálne 40 kanálov už v čase prvotnej inštalácie. Zvyšovanie počtu kanálov v ROADM uzle bude vyžadovať iba pridávanie klientských rozhraní (farebný signál, transpondér/muxpondér, ...).Navrhnutá DWDM platforma musí podporovať rozšírenie o funkcionalitu GMPLS/WSON control plane za účelom validácie lambda provisiongu a presmerovania v prípade zmeny optických parametrov v DWDM sietiFunkcionalita GMPLS/WSON musí pri validácii optickej cesty počítať s lineárnymi aj nelineárnymi efektami:

� Power budget/Insertion loss� Chromatická disperzia (CD)� OSNR� Four-Wave mixing (FWM)� CrossPhase modulácia (XPM)� Cross Talk

Funkcionalita GMPLS/WSON musí podporovať IP+Optical GMPLS-UNI rozhranie pre IP smerovacie systémy za účelom auto-provisioningu a presmerovaniaFunkcionalita GMPLS/WSON musí umožňovať automatickú optickú obnovu (automatical optical restoration)Funkcionalita GMPLS/WSON musí byť v súlade s RFC6566 pre R (Restoration) s ohľadom na zmenu lineárnych aj nelineárnych efektovFunkcionalita GMPLS/WSON musí mať optimalizovaný algorytmus/signalizáciu pre koherentné systémy, kde nie je potrebné počítať s CD a PMD

Požiadavky na Transpondéry/Muxpondéry


Klientske rozhrania pre transpondéry/muxpondéry musia byť realizované prostredníctvom flexibilne vymeniteľných rozhraní (SFP, SFP+, XFP, CXP, CFP a pod.) s ohľadom na typ pripojeného klienta.Transpondéry/muxpondéry musia byť vybavené systémom automatického vypnutia laseru v prípade zlyhania trunkového prepojenia resp. vzdialeného klientského signálu.K dispozícii musia byť 10G transpondéry (SW definovateľlnými ako OTU-2, STM-64, 10GE WAN PHY, 10GE LAN PHY, 8G FC alebo 10G FC. 10GE LAN PHY a 10G FC režim musí podporovať plnú rýchlosť rozhrania podľa príslušného štandardu.).K dispozícii musia byť 40G transpondéry (SW definovateľnými ako STM-256, OTU-3, 40GE CRB).K dispozícii musia byť 4x 10G muxpondéry (SW definovateľnými ako STM-64, 10GE WAN PHY, 10GE LAN PHY, OTU-2, 8G FC, 10G FC).K dispozícii musia byť 100G transpondéry (SW definovateľnými ako OTU-4, 100GE), ktoré zároveň umožňujú na 100GE klientskom rozhraní multiplexing 2x 40GEK dispozícii musia byť 10x 10G muxpondéry (SW definovateľnými ako STM-64, 10GE WAN PHY, 10GE LAN PHY, OTU-2, 8G FC, 10G FC).Systém musí podporovať multiplexing 2x 100G cez jednu 200G vlnovú dĺžku40G a 100G line karty musia byť inštalované v typovo rovnakých šasi, v akých sú inštalované aj ostatné komponenty DWDM systému.Linkový výstup 10G/40G/100G transpondérov/muxpondérov musí poskytovať možnosť byť plne laditeľný v minimálnom rozsahu 80 kanálov (50 GZh spacing). Pre 10G transpondéry/muxpondéry musí zároveň existovať aj nízkonákladová alternatíva s fixnými vlnovými dĺžkami.10G/40G/100G transpondéry/muxpondéry musia mať implementované ITU-T G.709 vrátane Enhanced Forward Error Correction algoritmov podľa ITU-T G.975.1.DWDM systém musí poskytovať možnosť inštalovania integrovaného SDH Add-Drop multiplexera s prepínacou kapacitou min. 50G (integrácia v jednej karte). Vyžadovaná je:

� Podpora štandardného SDH add/drop multiplexu STM-1, STM-4, STM-16 a GE signálov do OTU-2 G.709 linkového výstupu.

� Škálovateľnosť min. 16x STM-1/4.� Schopnosť konfigurácie ako aj prevádzky v single alebo plne redundantnom režime.� Ochrana dostupná na klientskej ako aj linkovej strane.

Podpora „cudzích farebných“ signálov (Allien Wavelenght)DWDM systém musí umožňovať priame pripojenie a transport DWDM signálov generovaných externými zariadeniami (IP router, prepínač, SDH zariadenia) v súlade so štandardom ITU-T G.698.2. Dodatočné zariadenia pre zabezpečenie tejto funkcionality sú nežiadúce.DWDM systém musí podporovať priame pripojenie a transport farebných (DWDM) signálov minimálne pre GE, STM-16, STM-64, 10GE WAN PHY, 10GE LAN PHY, 40GE a 100GE.DWDM systém musí umožňovať monitorovanie a nastavovanie výkonu farebných (DWDM) signálov generovaných externými zariadeniami.DWDM systém musí byť schopný provisioningu optických kanálov end-to-end v celej DWDM sieti bez ohľadu na to, či je vstupný DWDM signál generovaný vstavanými transpondérmi/muxpondérmi alebo externými zariadeniami.DWDM systém musí umožňovať regeneráciu IPoDWDM signálu z IP routrov na 100Gb/s

Požiadavky na manažment DWDM sieteOSC kanál DWDM systému musí byť v súlade s ITU-T G.692 prevádzkovaný na vlnovej dĺžke 1510 nm alebo 1518nm (kvôli možnosti použitia RAMAN zosilňovača). OSC kanál musí byť schopný prenášať aj užívateľské dáta, pričom kapacita OSC kanálu musí byť minimálne 100 Mbps.Všetky komponenty DWDM systému musia byťmanažovateľné prostredníctvom jedného manažment systému.DWDM systém musí podporovať GCC komunikačný kanál v G.709 záhlaví pre všetky transpondér/muxpondér moduly.Ak je DWDM systém v rámci jedného uzla zostavený z viacerých šasi, tieto elementy musia byť z pohľadu manažmentu riadené ako jeden systém (minimálne 24 elementov/šasi musí byť manažovateľných ako jeden systém).


DWDM systém musí byť schopný monitorovať (performance monitoring) protokol ako aj payload prenášaných kanálov (SDH, Ethernet, FC). Uveďte detailné informácie o možnostiach performance monitoringu ponúkaného DWDM systému.DWDM systém musí zahŕňať nástroj pre návrh kompletnej DWDM siete (DWDM Network Design Tool) vrátane existujúcej DWDM platformy, ktorý analyzuje DWDM systém a výkonnosť celej siete, pričom je požadovaná možnosť definovania typu optického vlákna pre jednotlivé opt. trasy. Tento nástroj pre návrh DWDM siete musí byť k dispozícii zákazníkovi.Nástroj pre návrh DWDM siete musí obsahovať minimálne tieto funkcionality:� kalkulácia power budgetu a analýza End of Life pre každý kanál v DWDM sieti,� návrh potrebnej jednotky pre kompenzáciu chromatickej disperzie (Dispersion Compensation Units),� možnosť analýzy výkonnosti DWDM siete aj s kanálmi generovanými externými zariadeniami,� generovanie detailného zoznamu materiálu potrebného na vybudovanie DWDM siete. Sú požadované

zoznamy materiálu v sumárnej podobe pre celú sieť ako aj zoznamy pre každý DWDM uzol zvlášť,� generovanie nákresu (inštalačného plánu) pre každý DWDM uzol,� generovanie detailného zoznamu všetkých potrebných prepojení medzi jednotlivými komponentami

DWDM systému pre každý DWDM uzol,� generovanie konfiguračného súboru, ktorý je následne možné uploadovať do samotného DWDM

systému (Automatic Node Configuration).Vstavaný manažment DWDM systému musí umožňovať end-to-end provisiong opt. kanálov (generovaných tranpondérmi/muxpondérmi ako aj externými zariadeniami) cez celú DWDM sieť bez potreby manuálneho definovania parametrov jednotlivých komponentov DWDM systému. DWDM systémy/uzly participujúce na vytváranom okruhu musia byť automaticky prekonfigurované tak, aby bola zachovaná maximálna výkonnosť celého DWDM systému.DWDM systém musí kontinuálne monitorovať parametre opt. trasy (fiber span) ako aj kľúčové parametre všetkých kanálov ROADM uzla.DWDM systém musí byť schopný automaticky nastavovať opt. zosilnenie tak, aby bolo kompenzované starnutie opt. trasy (fiber span aging variation).DWDM systém musí umožňovať pripojenie externých optických analyzátorov alebo meracích prístrojov prostredníctvom dedikovaných monitorovacích portov (bez potreby rozpojenia vlákna alebo opt.kanálov).Vstavaný manažment DWDM systému musí byť schopný korelácie alarmov tak, aby iba root cause alarm bol reportovaný do nadradených manažment systémov. Všetky ostatné alarmy korelované do root cause alarmu budú uchované a dostupné pre ďalšie spracovanie, ale nebudú reportované. Korelácia je vyžadovaná na úrovni DWDM uzla aj na úrovni DWDM siete. Korelácia alarmov na sieťovej úrovni má byť v súlade so štandardom ITU-T G.798.DWDM systém musí byť manažovateľný prostredníctvom IP siete. Manažment musí byť možný prostredníctvom príkazového riadku (command line interface) a prostredníctvom grafického rozhrania. DWDM systém musí tiež podporovať SNMPv3 protokol.DWDM manažment systém musí umožňovať end-to-end provisioning všetkých okruhov prostredníctvom GUI rozhraniaDWDM manažment systém musí byť schopný graficky prezentovať všetky vytvorené okruhy (so zobrazením všetkých uzlov v ceste a relevantnej korelácie v DWDM topológii).DWDM manažment systém musí byť schopný graficky prezentovať alarmy afektujúce príslušný okruh.DWDM manažment systém musí poskytovať kompletný súbor informácií (počítadlá/štatistiky/alarmy/diagnostika) o optickej vrstve ako sú:� status optických rozhraní,� vlnová dĺžka,� optický výkon,� kompenzácia disperzie,� status G.709.� počítadlá OTU alarmov (LOS, LOF, LOM BDI, IAE, BIP, BEI, TIM),� počítadlá ODU alarmov (AIS, BDI, OCI, LCK, BIP, BEI, PTIM, TIM),� FEC mód,� výkonnosť prenosu – EC (corrected bits), UC (uncorrectable words), Pre-FEC BER, Q a Q-margin,� aktívne alarmy (LOS, LOF, LOM, IAE, OTU-BDI, OTU-TIM, OTU_SF_BER, OTU_SD_BER,


ODU-AIS, ODU-BDI, OCI, LCK, PTIM, ODU-TIM, FECMISMATCH),� OTU/ODU trace.

DWDM zariadenia 1 – 3 musia spĺňať všetky požiadavky z kapitoly “Všeobecné požiadavky pre všetky DWDM zariadenia” a zároveň nasledujúce požiadavky pre jednotlivé zariadenia:DWDM Zariadenie 1 DWDM uzol - ROADM, 3 smery, DC napájanie

Vlastnosti

1. DWDM ROADM systém pozostávajúci z dvoch systémových šasi, každé šasi musí obsahovať minimálne 8 slotov2. Každé šasi DWDM systému musí byť osadené:• Redundantnými hot-swap napájacími DC zdrojmi a príslušnými napájacími káblami• hot-swap ventilátormi• Redundantnými riadiacimi procesorovými jednotkami3. DWDM systém musí obsahovať dve police pre umiestnenie jednotiek kompenzujúcich chromatickú disperziu4. DWDM systém musí obsahovať aktívne ROADM moduly a pasívne Mux/Demux jednotky umožňujúce terminovanie a cross-connect vlnových dĺžok (bez OEO regenerácie) pre 3 smery. Každý smer musí podporovať minimálne 40 kanálov.5. Navrhnuté ROADM moduly musia mať integrovaný EDFA optický predzosilňovač.6. DWMD systém musí byť osadený výstupným optickým EDFA zosilňovačom (17dB) pre každý smer. Optický zosilňovač nesmie obsadiť viac ako jeden slot v šasi DWDM systému.7. DWDM systém musí obsahovať OSC kanál pre každý smer.8. DWDM systém musí byť osadený 10G transpondérmi, tak aby umožnil ukončiť 5 x 10G služieb pre každý smer samostatne.9. Súčasťou dodávky DWDM systému musia byť všetky náležité optické patchcordy potrebné pre interné nakáblovanie DWDM uzla.10. DWDM zariadenie musí byť montovateľné do 19“ ETSI dátového rozvádzača s hĺbkou max. 300mm, max. zastavaný priestor „DWDM uzla – ROADM, 3 smery, DC napájanie“ nemôže presiahnuť 23RU

Servisné služby


Záruka




DWDM Zariadenie 2 DWDM uzol - ROADM, 2 smery, (možnosť upgrade na 3 alebo 4 smery), DC napájanie

Vlastnosti

1. DWDM ROADM systém pozostávajúci z dvoch systémových šasi, každé šasi musí obsahovať minimálne 8 slotov2. Každé šasi DWDM systému musí byť osadené:• Redundantnými hot-swap napájacími DC zdrojmi a príslušnými napájacími káblami• hot-swap ventilátormi• Redundantnými riadiacimi procesorovými jednotkami.3. DWDM systém musí obsahovať dve police pre umiestnenie jednotiek kompenzujúcich chromatickú disperziu.4. DWDM systém musí obsahovať aktívne ROADM moduly a pasívne Mux/Demux jednotky umožňujúce terminovanie a cross-connect vlnových dĺžok (bez OEO regenerácie) pre 2 smery s možnosťou rozšírenia na 3 alebo 4 smery.Každý smer musí podporovať minimálne 40 kanálov.5. Navrhnuté ROADM moduly musia mať integrovaný EDFA optický predzosilňovač.6. DWMD systém musí byť osadený výstupným optickým EDFA zosilňovačom (17dB) pre každý smer. Optický zosilňovač nesmie obsadiť viac ako jeden slot v šasi DWDM systému.7. DWDM systém musí obsahovať OSC kanál pre každý smer.8. DWDM systém musí byť osadený 10G transpondérmi, tak aby umožnil ukončiť 5 x 10G služieb pre každý smer samostatne.9. Súčasťou dodávky DWDM systému musia byť všetky náležité optické patchcordy potrebné pre interné nakáblovanie DWDM uzla.10. DWDM zariadenie musí byť montovateľné do 19“ ETSI dátového rozvádzača s hĺbkou max. 300mm, max. zastavaný priestor „DWDM uzla – ROADM, 2 smery (možnosť upgrade na 3 alebo 4 smery), DC napájanie“ nemôže presiahnuť 20RU

Servisné služby


Záruka



DWDM Zariadenie 3 DWDM uzol - ROADM, 2 smery, DC napájanie


Vlastnosti1. DWDM ROADM systém pozostávajúci z jedného systémového šasi s minimálne 8 slotmi2. Šasi DWDM systému musí byť osadené:• Redundantnými hot-swap napájacími AC zdrojmi a príslušnými napájacími káblami• hot-swap ventilátormi• Redundantnými riadiacimi procesorovými jednotkami3. DWDM systém musí obsahovať jednu policu pre umiestnenie jednotiek kompenzujúcich chromatickú disperziu4. DWDM systém musí obsahovať aktívne ROADM moduly a pasívne Mux/Demux jednotky umožňujúce vytvorenie dvojsmerového ROADM uzla.Každý smer musí podporovať minimálne 40 kanálov5. Navrhnuté ROADM moduly musia mať integrovaný EDFA optický predzosilňovač.6. DWMD systém musí byť osadený výstupným optickým EDFA zosilňovačom (17dB) pre každý smer. Optický zosilňovač nesmie obsadiť viac ako jeden slot v šasi DWDM systému.7. DWDM systém musí obsahovať OSC kanál pre každý smer8. DWDM systém musí byť osadený 10G transpondérmi, tak aby umožnil ukončiť 5 x 10G služieb pre každý smer samostatne9. Súčasťou dodávky DWDM systému musia byť všetky náležité optické patchcordy potrebné pre interné nakáblovanie DWDM uzla10. DWDM zariadenie musí byť montovateľné do 19“ ETSI dátového rozvádzača s hĺbkou max. 300mm, max. zastavaný priestor „DWDM uzla – ROADM, 2 smery, Line, AC napájanie“ nemôže presiahnuť 12RU

Servisné služby


Záruka



DWDM rozhrania:100G OTU4 single-wavelength Transpondér/Muxpondér pre rozhrania 1x100GE / 2x40GE, laditeľný

Vlastnosti 1. 100G DWDM modul musí byť z dôvodu kompatibility s dodávaným DWDM systémom od rovnakého výrobcu ako


navrhnutý DWDM systém, inštalovateľný do dodávaných DWDM zariadení a zaberajúci 1 slot v dodávaných šasi2. 100G DWDM modul musí mať jedno voliteľné klientske rozhranie a jeden zabudovaný DWDM trunk preladiteľný v C-pásme ITU-T3. 100G DWDM modul musí podporovať koherentnú technológiu s CP-DQPSK modulačným formátom optického vysielača4. DWDM rozhranie musí podporovať minimálne 96 vlnových dĺžok a byť laditeľné v rozsahu 1528,77nm – 1566,72nm s 50GHz spacingom5. DWDM rozhranie musí podporovať Automatic laser shutdown and restart podľa ITU-T G.6646. Tolerancia optického prijímača DWDM rozhrania voči chromatickej disperzii musí byť minimálne v rozsahu +/- 60.000 ps/nm7. DWDM rozhranie musí podporovať minimálne FEC podľa G.975 a UFEC podľa G.975.18. Klienske rozhranie musí podporovať minimálne FEC podľa G.9759. 100G DWDM modul musí len prostredníctvom softvérového nastavenia podporovať nasledujúce konfigurácie• Transpondér – protokolovo transparentný mapping klienskych 100GE LAN-PHY a OTU-4 na OTU-4 formát trunku• Muxpondér – 2x 40GE muxpondér na klienskom rozhraní na jednu výstupnú 100G DWDM OTU-4 vlnovú dĺžku• Regenerátor – musí v konfigurácii s rovnakým modulom cez blackplane konektivitu podporovať OTN Optical-Electrical-Optical (OEO) regeneráciu10. Modul musí podporovať nasledujúce formáty ochrany:• Nechránená• 1+1• Optical Channel (OCH) trail• Y-kábel

Servisné služby


Záruka





Vlastnosti




Vlastnosti



Modulárne DWDM trunk rozhranie pre 10G transpondér osadený v DWDM uzle, laditeľné, -500 až 1600


ps/nm pri 23dB OSNR, LC konektor

Vlastnosti

1. Modulárne DWDM trunkové rozhranie musí byť z dôvodu kompatibility s dodávaným DWDM systémom od rovnakého výrobcu ako navrhnutý DWDM systém2. Modulárne DWDM trunkové rozhranie musí byť kompatibilné s 10G transpondérom osadeným v DWDM uzle3. Modulárne DWDM trunkové rozhranie musí spĺňať štandardy ITU G694 a Telcordia GR-29184. Modulárne DWDM trunkové rozhranie musí byť laditeľné v rozsahu 1528,77nm-1566,72nm s 50GHz spacingom5. Požadovaná max. spektrálna šírka musí byť 200pm6. Vysielacia úroveň optického signálu musí byť minimálne v rozsahu -1dBm - +3dBm7. Požadovaná tolerancia voči chromatickej disperzii musí byť v rozsahu -500 – 1600ps/nm pri 23dB OSNR8. Modulárne DWDM trunkové rozhranie musí podporovať FEC a EFEC9. Požadovaný typ konektorov je LC


Modulárne klientské rozhranie 10Gbase-SR pre 10G transpondér osadený v DWDM uzle, LC konektor

Vlastnosti

1. Klientske rozhranie 10Gbase-SR musí byť z dôvodu kompatibility s dodávaným DWDM systémom od rovnakého výrobcu ako navrhnutý DWDM systém2. Klientske rozhranie 10Gbase-SR musí byť kompatibilné s 10G transpondérom osadeným v DWDM uzle3. Klientske rozhranie musí spĺňať štandard 10GE BASE-SR4. Požadovaný typ konektorov je LC


Modulárne klientské rozhranie 10Gbase-LR pre 10G transpondér osadený v DWDM uzle, LC konektor

Vlastnosti

1. Klientske rozhranie 10Gbase-LR musí byť z dôvodu kompatibility s dodávaným DWDM systémom od rovnakého výrobcu ako navrhnutý DWDM systém2. Klientske rozhranie 10Gbase-LR musí byť kompatibilné s 10G transpondérom osadeným v DWDM uzle3. Klientske rozhranie musí spĺňať štandard 10GE BASE-LR4. Požadovaný typ konektorov je LC


Modulárne klientské rozhraniepre 100G OTU4 single-wavelength Transpondér/Muxpondér, 100Gbase-SR10 vrátane MPO kábla 10mVlastnosti 1. Klientske rozhranie 100Gbase-SR10 musí byť z dôvodu

kompatibility s dodávaným DWDM systémom od rovnakého


výrobcu ako navrhnutý DWDM systém2. Klientske rozhranie 100Gbase-SR10 musí byť kompatibilné s modulom „100G OTU4 single-wavelength Transpondér/Muxpondér pre rozhrania 1x100GE / 2x40GE, laditeľný“3. Klientske rozhranie 100Gbase-SR10 je tvorené desiatimi linkami, pracujúcimi na 850nm4. Klientske rozhranie 100Gbase-SR10 musí mať minimálny dosah 100m na MMF optickom vlákne5. Klientske rozhranie 100Gbase-SR10 musí byť dodávané s MPO káblom

Výrobca: (doplní Predávajúci)Typové označenie (doplní Predávajúci)DWDM konektory:Útlmový článok 10dB, LC konektor

Útlmový článok 10dB, LC konektorVýrobca: (doplní Predávajúci)Typové označenie (doplní Predávajúci)

Útlmový článok 12dB, LC konektorÚtlmový článok 12dB, LC konektor



Vlastnosti




Vlastnosti

1. Pasívny optický modul kompatibilný s dodávaným DWDM systémom s úrovňou kompenzácie chromatickej disperzie 1350 ps/nm2. Maximálna úroveň Insertion Loss (IL) nesmie prekročiť 6,4dB3. Maximálna úroveň polarizačnej módovej disperzie (PMD) nesmie prekročiť 1ps4. Modul musí byť optimalizovaný pre implementáciu v rozsahu vlnových dĺžok 1525nm-1565nm


5. Požadovaný typ konektorov je LC-UPCVýrobca: (doplní Predávajúci)Typové označenie (doplní Predávajúci)


Vlastnosti




Vlastnosti




Vlastnosti





Vlastnosti




Vlastnosti




Vlastnosti




Vlastnosti

1. Pasívny optický modul kompatibilný s dodávaným DWDM systémom s úrovňou kompenzácie chromatickej disperzie 100 ps/nm2. Maximálna úroveň Insertion Loss (IL) nesmie prekročiť 2,1dB3. Maximálna úroveň polarizačnej módovej disperzie (PMD)


nesmie prekročiť 1ps4. Modul musí byť optimalizovaný pre implementáciu v rozsahu vlnových dĺžok 1525nm-1565nm5. Požadovaný typ konektorov je LC-UPC


Transpondér/Muxpondér pre rozhrania STM1 / STM4 / SMT16 / FE / GE / FC 1G / FC 2G / FC 4G / FC 8G, trunk rozhranie OTU2

Vlastnosti

8.modul musí byť z dôvodu kompatibility s dodávaným DWDM systémom od rovnakého výrobcu ako navrhnutý DWDM systém, inštalovateľný do dodávaných DWDM zariadení a zaberajúci 1 slot v dodávaných šasi

9. modul musí obsahovať minimálne 8x SFP a 2x XFP porty

10.modul musí voliteľne pracovať ako 4x 2,5G transpondér

11.modul môže voliteľne pracovať ako muxpondér, kedy musí agregovať mix klientskych služieb na výstupné OTU-2 trunk rozhranie

12.modul musí podporovať nasledovné protokoly:

� SONET/SDH:� STM-1/OC-3� STM-4/OC-12� STM-16/OC-48

� OTN:� OTU-1� OTU-2

� Ethernet:� Fast Ethernet� Gigabit Ethernet

� SAN� ESCON� 1,2,4 Gigabit Fibre Channel� 8 Gigabit Fibre Channel

13.Modulárne SFP rozhrania musia podporovať FEC a no FEC mód

14.Modulárne XFP rozhrania musí podporovať aj EFEC mód


Modulárne DWDM trunk rozhranie pre Transpondér/Muxpondér STM1 /


STM4 / SMT16 / FE / GE / FC 1G / FC 2G / FC 4G / FC 8G, fixná vlnová dĺžka, -500 až 1300 ps/nm pri 23dB OSNR, LC konektor

Vlastnosti:

10. Modulárne DWDM trunkové rozhranie musí byť z dôvodu kompatibility s dodávaným DWDM systémom od rovnakého výrobcu ako navrhnutý DWDM systém

11. Modulárne DWDM trunkové rozhranie musí byť kompatibilné s „Transpondér/Muxpondér pre rozhrania STM1 / STM4 / SMT16 / FE / GE / FC 1G / FC 2G / FC 4G / FC 8G, trunk rozhranie OTU2“ modulom

12. Modulárne DWDM trunkové rozhranie musí spĺňať štandardy ITU G694 a Telcordia GR-2918

13. Modulárne DWDM trunkové rozhranie musí byť vo variante na fixnej vlnovej dĺžke z rozsahu 1530,33nm-1561,8nm so 100GHz spacingom

14. Požadovaná stabilita DWDM lasera musí byť v rozsahu -100pm - +100pm (100GHz spacing), max. spektrálna šírka musí byť 200pm

15. Vysielacia úroveň optického signálu musí byť minimálne v rozsahu -1dBm - +3dBm

16. Požadovaná tolelancia voči chromatickej disperzii musí byť v rozsahu -500 – 1300ps/nm pri 23dB OSNR

17. Modulárne DWDM trunkové rozhranie musí podporovať FEC a EFEC



Modulárne klientské rozhraniepre Transpondér/Muxpondér STM1 / STM4 / SMT16 / FE / GE / FC 1G / FC 2G / FC 4G / FC 8G, STM16 I-16 SR-1 SM 1310nm, LC konektor

Vlastnosti

5. Klientske rozhranie STM-16 I-16 SR-1 musí byť z dôvodu kompatibility s dodávaným DWDM systémom od rovnakého výrobcu ako navrhnutý DWDM systém

6. Klientske rozhranie STM-16 I-16 SR-1 musí byť kompatibilné s „Transpondér/Muxpondér pre rozhrania STM1 / STM4 / SMT16 / FE / GE / FC 1G / FC 2G / FC 4G / FC 8G, trunk rozhranie OTU2“ modulom


7. Klientske rozhranie musí spĺňať štandard STM-16 I-16 SR-1



Rozšírenie kapacity DWDM siete na 20 vlnových dĺžok

VlastnostiSoftvérová licencia pre rozšírenie kapacity ROADM modulu o 10 vlnových dĺžok


Káble:


Optical patchcord E2000/APC - SC/UPC , SM, duplex , 5 mOptical patchcord E2000/APC - LC/UPC , SM, duplex , 5 mOptical patchcord E2000/APC - LC/UPC , SM, duplex , 10 mOptical patchcord E2000/APC - LC/UPC , SM, duplex , 15 mOptical patchcord E2000/APC - LC/UPC , SM, duplex , 20 mOptical patchcord E2000/APC - LC/UPC , SM, duplex , 25 mOptical patchcord E2000/APC - LC/UPC , SM, duplex , 30 mOptical patchcord E2000/APC - LC/UPC , SM, duplex , 40 mOptical patchcord LC/UPC - LC/UPC , MM OM3, duplex , 3 mOptical patchcord LC/UPC - LC/UPC , MM OM3, duplex , 10 mOptical patchcord LC/UPC - LC/UPC , MM OM3, duplex , 25 mOptical patchcord LC/UPC - LC/UPC , MM OM3, duplex , 30 mOptical patchcord E2000/APC - FC/PC , SM, duplex , 2 mOptical patchcord E2000/APC - E2000/APC , SM, duplex , 1 mOptical patchcord E2000/APC - E2000/APC , SM, duplex , 2 mOptical patchcord E2000/APC - E2000/APC , SM, duplex , 5 mOptical patchcord LC/UPC - SC/UPC , MM OM3, duplex , 5 mOptical patchcord LC/UPC - SC/UPC , MM OM3, duplex , 10 mOptical patchcord FC/UPC - FC/UPC , SM, duplex , 1 mOptical patchcord FC/UPC - FC/UPC , SM, duplex , 2 mOptical patchcord LC/UPC - FC/UPC , SM, duplex , 5 mOptical patchcord LC/UPC - FC/UPC , SM, duplex , 10 mOptical patchcord LC/UPC - FC/UPC , SM, duplex , 20 mOptical patchcord LC/UPC - FC/UPC , SM, duplex , 30 mOptical patchcord LC/UPC - FC/UPC , SM, duplex , 40 mOptical patchcord LC/UPC - LC/UPC , SM, duplex , 10 mOptical patchcord LC/UPC - SC/UPC , SM, duplex , 10 mOptical patchcord LC/UPC - SC/UPC , SM, duplex , 20 mOptical attenuator LC 5dB


Optical patchcord LC/UPC-ST/UPC , MM OM3, duplex , 1 mOptical patchcord LC/UPC-ST/UPC , MM OM3, duplex , 2 mOptical patchcord LC/UPC-ST/UPC , MM OM3, duplex , 5 mOptical patchcord LC/UPC-ST/UPC , MM OM3, duplex , 25 mFTP metalic patch cable RJ45-RJ45, 1mFTP metalic patch cable RJ45-RJ45, 2mFTP metalic patch cable RJ45-RJ45, 3mFTP metalic patch cable RJ45-RJ45, 5mFTP metalic patch cable RJ45-RJ45, 7mFTP metalic patch cable RJ45-RJ45, 10mOptical patchcord E2000/APC - LC/UPC , SM, duplex , 5 m

Rozšírenie existujúceho SW – management sieťového prostredia


Rozšírenie centrálneho manažment nástroja na zariadenia pre rozkladanie záťaže 2 - základná licencia pre 1000 zariadení – Platforma Cisco Identity ServicesRozšírenie centrálneho manažment nástroja na zariadenia pre rozkladanie záťaže 2 - základná licencia pre 5000 zariadení – Platforma Cisco Identity ServicesRozšírenie centrálneho manažment nástroja na zariadenia pre rozkladanie záťaže 2 - rozšírená licencia pre 1000 zariadení – Platforma Cisco Identity ServicesRozšírenie centrálneho manažment nástroja na zariadenia pre rozkladanie záťaže 2 - rozšírená licencia pre 5000 zariadení – Platforma Cisco Identity ServicesRozšírenie centrálneho manažment nástroja na LAN a WLAN sieť - základná licencia pre 1000 manažovaných zariadení– Platforma Cisco Prime InfrastructureRozšírenie centrálneho manažment nástroja na LAN a WLAN sieť - základná licencia pre 100 Netflow portov – Platforma Cisco Prime InfrastructureRozšírenie centrálneho manažment nástroja na LAN a WLAN sieť - základná licencia pre 1000 Netflow portov – Platforma Cisco Prime InfrastructureRozšírenie centrálneho manažment nástroja na LAN a SAN zariadenia dátového centra - licencia pre zariadenie Nexus 6001 – platforma Data Center Network ManagerRozšírenie centrálneho manažment nástroja pre DWDM + MPLS - licencia pre zariadenie Cisco ASR9010 – platforma Prime NetworkRozšírenie centrálneho manažment nástroja pre DWDM + MPLS - licencia pre zariadenie Cisco ASR9001 – platforma Prime NetworkRozšírenie centrálneho manažment nástroja pre DWDM + MPLS - licencia pre zariadenie Cisco ASR903 – platforma Prime NetworkRozšírenie centrálneho manažment nástroja pre DWDM + MPLS - licencia pre zariadenie Cisco ASR901 – platforma Prime NetworkRozšírenie centrálneho manažment nástroja pre DWDM + MPLS - licencia pre zariadenie Cisco ASR1000 – platforma Prime


NetworkRozšírenie centrálneho manažment nástroja pre DWDM + MPLS - licencia pre zariadenie Cisco ISR800 – platforma Prime NetworkRozšírenie centrálneho manažment nástroja pre DWDM + MPLS - licencia pre zariadenie Cisco ME3600X – platforma Prime NetworkRozšírenie centrálneho manažment nástroja pre DWDM + MPLS - licencia pre zariadenie Cisco NCS2006 – platforma Prime NetworkCentrálny manažment nástroj– platforma EPN



Licencie so supportným pokrytím v rozsahu 8x5:Operations Bridge Premium Edition - 50 Node PackAdd-on Topology Based Event Correlation - 50 Node PackAdd-on Operations Bridge System Collector - 50 Node PackOperations Bridge Management Pack 25 OS Instance PackNetwork Node Manager i Premium Edition - 50 devices packBusiness Process Monitoring (BPM) - Transaction / BPM Single LocationSM Enterprise Suite with Connect-It Connectors and Knowledge Management - ConcurrentSM Knowledge Management User - ConcurrentSM Knowledge Management User - NamedVMware vSphere 6 with Operations Management Enterprise Plus for 1 processorRed Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters, StandardRed Hat Enterprise Linux for SAP Application Virtual Datacenters, PremiumVMware Site Recovery Manager 6 Enterprise (25 VM Pack) BIG-IP Secure Web Gateway License for 4200v/4000s/3900

VoIP komponenty:VoIP hlasová brána


Vlastnosti

- Možnosť voľby napájania 48VDC a 230VAC, možnosť duálneho LAN pripojenia 10/100/1000BT, podpora hlasových kompresných štandardov G.711, G.723.1/A, G.729/AB - 16x analógové rozhrania typu FXS s podporou CLIP (včítane SW licencií) - 16x digitálne rozhrania minimálne so signalizáciou 2B+D, ideálne so signalizáciou 3B+D s podporou voľby volaného účastníka menom, priamo z DB centrálnej lokality (včítane SW licencií) - možnosť rozšírenia o bežné TDM rozhrania, ako sú napr. analógové FXS, digitálne používateľské rozhranie, rozhranie pre externé linky typu TP1, ISDN BRA, ISDN PRA (včítane podpory protokolu Q-sig) - prehrávanie hlasových nápovedí používateľovi priamo hlasovou bránou, generátory a detektory DTMF tónov priamo na bráne - zabezpečenie záchrany minimálne jednej, ideálne aj viacerých lokalít, v prípade výpadku IP prepojenia na centrálnu lokalitu, tak aby boli umožnené minimálne volania medzi používateľmi danej lokality, prípadne medzi používateľmi na IP dostupných lokalitách - transparentnosť pre modem/fax, podpora Fax T.38/fallback na G.711 - hlasové brány budú riadené prostredníctvom existujúcich CallServerov Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise (GeoClusterov), používatelia pripojení na hlasovú bránu musia byť konfigurovaný na CallServeri.



VoIP SIP Brána

Vlastnosti Umožňuje pripojiť analógových účastníkov rozhraním FXS prostredníctvom VoIP protokolov SIP, RTP... na Call Server. - Disponuje minimálne 8 fyzickými užívateľskými rozhraniami typu FXS. VoIP vlastnosti:G.168-2004 Echo Cancelation, VAD, CNG, Dynamic programmable JitterBuffer, modem detection and auto-switch to PCMVoice CompressionG.711, G.723.1, G.726 ADPCM, G.727 ADPCM, G.729A/B, G.722Fax over IPT.38 compliantGroup 3 fax relay up to 14.4 kbps with automatic switching to PCM or ADPCM3-Way Conference3-Way conference with local mixingVLAN QoSDiffServ, TOS, 802.1 p/Q VLAN tagging, RTCP-XRIP Transport (bandwidth)RTP/RTCP per IETF RFC 3550 and 3551- vybavenie minimálne 1 fyzickým rozhraním Ethernet 10/100BaseTx- hlasové brány budú registrované na existujúcich CallServeroch Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise (GeoCluster), používatelia pripojení na hlasovú bránu musia byť konfigurovaný na CallServeri


Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise- zariadenie musí umožniť nastavenie redundantných CallServerov v rôznych IP subnetoch.



Analógový telefónny prístroj

Vlastnosti

Stolný telefón s 3 riadkovým displejom s možnosťou nastaveniaHlasité telefonovanie (plné hands free)Identifikácia volajúceho FSK / DTMFmin. 8 programovateľných tlačidiel, ideálne s možnosťou definovania aspoň 2 čísiel (spolu min. 16 miest pamäte)Adresár pre min. 100 záznamovPamäť na 50 čísiel prichádzajúcich hovorovPamäť na 5 posledných volaných telefónnych číselOpakovaná voľbaFunkcia FlashTlačidlo vypnutia mikrofónuNastavenie hlasitosti vyzváňaniaTónová alebo pulzná voľbaMožnosť montáže na stenuMožnosť pripojenia náhlavnej súpravy




Vlastnosti

Digit. telefónny prístroj musí disponovať displejom, navigačným klávesom, soft tlačidlá pre prístup k službám, alebo rýchlej skrátenej voľbe, tlačidlo pre priamy prístup k hlasovej pošte integrovaná alfabetická klávesnica pre textové správy, voľbu užívateľa menom, možnosťou doprogramovania názvu tlačidla pre skr. voľbu, kompatibilné so širokopásmovým zvukom, full duplex režim pre hands-free so vstavaným potláčaním echa. Minimálne 3 riadkový podsvietený grafický display, tlačidlo pre hlasitosť +/-.Digit. telefónny prístroj musí byť plne kompatibilný s prevádzkovaným hlasovým systémom.





Vlastnosti

Digit. telefónny prístroj musí disponovať displejom, navigačným klávesom, soft tlačidlá pre prístup k službám, alebo rýchlej skrátenej voľbe, tlačidlo pre priamy prístup k hlasovej pošte integrovaná alfabetická klávesnica pre textové správy, voľbu užívateľa menom, možnosťou doprogramovania názvu tlačidla pre skr. voľbu, kompatibilné so širokopásmovým zvukom, full duplex režim pre hands-free so vstavaným potláčaním echa. Minimálne 4 riadkový podsvietený grafický display, tlačidlo pre hlasitosť +/--, hand-free módDigit. telefónny prístroj musí byť plne kompatibilný s prevádzkovaným hlasovým systémom.




Vlastnosti

Nastaviteľný podsvietený displej s min. rozlíšením 64 x 128 bodov, tlačidlo pre správy, externý reproduktor, Hands-free mód, Podpora PoE, alebo možnosť napájania prostredníctvom Power Patch panela, 10/100/1000BT automatické rozpoznanie a konfigurovateľnosť, VoIP štandard (RTP, RTCP), IP adresácia (statická alebo dynamická), podpora LLDP, podpora SIP záchrany na miestny SIP proxy, Širokopásmový kodek G722 a štandardné kodeky G711 (A-law and Mu-law), G729 AB, G723.1 VAD, generovanie komfortného šumu (CNG)




Vlastnosti

Nastaviteľný podsvietený grafický displej s min. rozlíšením 100 x 160 bodov, tlačidlo pre správy, externý reproduktor, Hands-free mód, tlačidlo Redial, Tlačidlo pre hlasitosť, Podpora PoE, alebo možnosť napájania prostredníctvom Power Patch panela, 10/100/1000BT automatické rozpoznanie a konfigurovateľnosť, VoIP štandard (RTP, RTCP), IP adresácia (statická alebo dynamická), podpora LLDP, podpora SIP záchrany na miestny SIP proxy, Širokopásmový kodek G722 a štandardné kodeky G711 (A-law and Mu-law), G729 AB, G723.1 VAD, generovanie komfortného šumu (CNG)



IP telefónny prístroj Typ 3Vlastnosti Nastaviteľný farebný podvietený grafický displej s min. rozlíšením 240

x 320 bodov, tlačidlo pre správy, externý reproduktor, Hands-free mód, tlačidlo Redial, Tlačidlo pre hlasitosť, Podpora Bluetooth, Podpora PoE, alebo možnosť napájania prostredníctvom Power Patch panela, 10/100/1000BT automatické rozpoznanie a konfigurovateľnosť, VoIP


štandard (RTP, RTCP), IP adresácia (statická alebo dynamická), podpora LLDP, podpora SIP záchrany na miestny SIP proxy, Širokopásmový kodek G722 a štandardné kodeky G711 (A-law and Mu-law), G729 AB, G723.1 VAD, generovanie komfortného šumu (CNG)



Rozširujúci tlačidlový modul

Vlastnosti

- kompatibilita s digitálnym a IP koncovým telefónnym prístrojom všetkých typov - 10 tlačidiel konfigurovateľných používateľom, alebo administrátorom



VoIP migračný modul

Vlastnosti

Umožňuje pripojenie jestvujúcej digitálnej/hybridnej pobočkovej ústredne (PBX) k centrálnemu CallServeru Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise prostredníctvom technológie VoIP. Kit nedisponuje fyzickými užívateľskými rozhraniami typu digital/analog. - dispozícia min. 30 DSP procesorov, rozšíriteľných na 120 (na jednu kartu/rozhranie) - príslušné systémové SW licencie pre kodeky G.711, G.729 - podpora hlasových kompresných štandardov G.711, G.723.1/A, G.729/AB - enkrypcia Call Control Signalizácie a Voice flow - vybavenie 1 fyzickým rozhraním Ethernet 10/100/1000BT - podpora záchrany funkčnosti hlasovej brány v prípade výpadku IP spojenia na call server (survivability mode) - synchronizácia pre DECT rozhrania - Transparentnosť pre modem/fax, podpora Fax T.38/fallback na G.711- migračné moduly budú riadené prostredníctvom existujúcich CallServerov (GeoClusterov), používatelia pripojení pomocou migračného modulu musia byť konfigurovaný na CallServeri.



SW licencia pre VoIP 1 používateľVlastnosti Umožňuje aktiváciu IP, alebo SIP používateľa

- kompatibilita s prevádzkovanou infraštruktúrou Alcatel-Lucent


OmniPCX Enterprise - aplikácia SW licencie na centrálny hlasový server - permanentná, presúvateľná SW licencia (možnosť presunu na iný centrálny server)


SW licencia pre prístupdo centrálneho telefónneho zoznamu (CTZ) 1 používateľ

Vlastnosti

Umožňuje aktiváciu služby prístupu používateľa do centrálneho telefónneho zoznamu (CTZ) pre IP používateľa - kompatibilita s prevádzkovanou infraštruktúrou Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise - umožnenie voľby používateľovi po vyhľadaní mena a čísla bez potreby voliť číslo z numerickej klávesnice - aplikácia SW licencie na centrálny hlasový server, možnosť využívania používateľmi na hlasových bránach - permanentná, presúvateľná SW licencia (možnosť presunu na iný centrálny server)


SW licencia pre službu CLIP1 používateľ

Vlastnosti

Umožňuje aktiváciu služby CLIP pre analógové telefónne rozhranie na centrálnom hlasovom serveri, alebo IP bráne - kompatibilita s prevádzkovanou infraštruktúrou Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise - umožnenie zobrazenie čísla volajúceho - aplikácia SW licencie na centrálny hlasový server, možnosť využívania používateľmi na hlasových bránach - permanentná, presúvateľná SW licencia (možnosť presunu na iný centrálny server)


SW licencia pre nahrávanie hovorov na IP koncových telefónnych prístrojochMožnosť balíkovej licencie

Vlastnosti

- kompatibilita s prevádzkovanou infraštruktúrou Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise - nahrávanie hovorov využitím aktívneho nahrávania cez IP - priame zasielanie hlasového toku priamo zariadením - optimalizáca nahrávania ALU IPT prostredníctvom "direct RTP " - eliminácia potreby "port mirroring-u" - eliminácia potreby integračných TAPI/TSAPI SW licencií - podpora celkového (TOTAL) aj selektívneho (SELECTIVE) nahrávania - zabezpečenie funkcionality bez potreby dodatočného HW



SW licencia pre nahrávanie hovorov využitím aktívneho nahrávania - základný IA balík

Vlastnosti

- kompatibilita s prevádzkovanou infraštruktúrou NICE - optimalizáca nahrávania ALU IPT prostredníctvom priameho RTP - eliminácia potreby "port mirroring-u" - eliminácia potreby integračných TAPI/TSAPI SW licencií - umožnenie tzv. priameho IP nahrávania ALE IPT - podpora celkového (TOTAL) aj selektívneho (SELECTIVE) nahrávania - zabezpečenie funkcionality bez potreby dodatočného HW


SW licencia pre nahrávanie hovorov využitím aktívneho nahrávania cez IP - zasielanie hlasového toku priamo zariadením na IP logger NICE s podporou sledovania QM

Vlastnosti

- kompatibilita s prevádzkovanou infraštruktúrou NICE - optimalizáca nahrávania ALU IPT prostredníctvom priameho RTP - eliminácia potreby "port mirroring-u" - eliminácia potreby integračných TAPI/TSAPI SW licencií - umožnenie tzv. priameho IP nahrávania ALE IPT - podpora celkového (TOTAL) aj selektívneho (SELECTIVE) nahrávania - podpora QM - quality management - balík pre možnosť sledovania a vyhodnocovania kvalitatívnych parametrov prostredníctvom záznamov - zabezpečenie funkcionality bez potreby dodatočného HW


Napájacie sústavy :Napájacia sústava DC Typ 1Vlastnosti Napájacia sústava 1400W vrátane invertora 500W:

- AC vstupná lišta bude obsahovať :• svorky pre pripojenie prívodu 1 x 230VAC/16A• 1 x zas. 230VAC istená 13A ističom pre napájanie DC zdroja• 1 x zas. 230VAC pre všeobecné použitie istená 6AZásuvka s ističom bude v rámci lišty priestorovo oddelená (napr. vľavo istič +zásuvka pre zdroj, v pravo istič + zásuvka pre všeobecné použitie)- DC bude v konfigurácii 3 x usmerňovač 48VDC/12,5A. V prípade výpadku jedného usmerňovača budú schopné ostatné dva zabezpečiť odber (do 1200W)- AC invertor s výkonom 200W a monitorovaním riadiacou jednotkou.- za zdrojom bude DC lišta v konfigurácii:• 1 x istený výstup pre napájanie invertora. Hodnotu ističa podľa typu invertora rozhodne dodávateľ• A + B vetva pre napájanie spotrebičov, v každej budú 4 výstupy, každý samostatne istený. Hodnoty ističov budú spresnené po obhliadke. Ističe budú vybavené pomocnými kontaktami a


monitorované riadiacou jednotkou.- výstupná AC lišta za invertorom bude osadená 3 x zas. 230VAC a centrálny prúdový chránič 2p/0,003A- ochrana batérií bude riešená dvojpólovým ističom. Umiestnenie ističa na DC lište, priestorovo oddelené od výstupných ističov/svoriek. Hodnota ističa podľa veľkosti AKU- kapacita AKU pre toto riešenie bude 1x150Ah- veľkosť racku: 600(šírka) x 800 (hĺbka) x 42U. Predná a zadná stena (dvere) budú z perforovaného plechu. Na hornej strane racku bude príprava pre montáž ventilátorovej jednotky. Dvere racku budú vybavené kontaktom s pripojením na riadiacu jednotku zdroja. Súčasťou racku bude aj meranie vnútornej teploty prostredníctvom SNMP riadiacej jednotky zdroja.



Napájacia sústava DC Typ 2Napájacia sústava 2500W/2x45A vrátane invertora 1000WPrívod: trojfázový 400V /3x16A- AC vstupná lišta 3U bude obsahovať :• svorky pre pripojenie prívodu 2x13A trojfázový istič• 1 x zas. 230VAC pre všeobecné použitie istená 6A- výstupná AC lišta za invertorom bude osadená 3 x zas. 230VAC a centrálny prúdový chránič 2p/0,003A- za zdrojom bude DC lišta v konfigurácii:• 1 x istený výstup pre napájanie invertora. Hodnotu ističa podľa typu invertora rozhodne dodávateľ• A + B vetva pre napájanie spotrebičov, v každej bude 6 výstupov, každý samostatne istený. Hodnoty ističov budú spresnené po obhliadke. Ističe budú vybavené pomocnými kontaktami a monitorované riadiacou jednotkou.- kapacita AKU pre toto riešenie bude 2x180 Ah



Napájacia sústava DC Typ 3Vlastnosti Napájacia sústava 600W vrátane invertora 200W:

v rámci tejto zostavy požadované dodávať aj zálohovaný zdroj 230VAC pre napájanie napr. ADSL modemu, prípadne iného xDSL modemu, ktorý bude zabezpečovať konekt do lokality. Uvedená požiadavka vyplýva zo skúsenosti riešenia potrebnej technickej podpory pri zabezpečovaní a realizácii produktového portfólia ŽT – v takýchto lokalitách. Výkon invertora by však mohol byť výrazne nižší (požadovaná hodnota je cca 200W)- AC vstupná lišta bude obsahovať :• svorky pre pripojenie prívodu 1 x 230VAC/16A


• 1 x zas. 230VAC istená 13A ističom pre napájanie DC zdroja• 1 x zas. 230VAC pre všeobecné použitie istená 6AZásuvka s ističom bude v rámci lišty priestorovo oddelená (napr. vľavo istič +zásuvka pre zdroj, v pravo istič + zásuvka pre všeobecné použitie)- DC bude v konfigurácii 2 x usmerňovač 48VDC/12,5A. V prípade výpadku jedného usmerňovača bude schopné druhý zabezpečiť požadovaný celkový odber (do 600W)- za zdrojom bude DC lišta v konfigurácii:• A + B vetva pre napájanie spotrebičov, v každej budú 4 výstupy, každý samostatne istený. Hodnoty ističov budú spresnené po obhliadke- AC invertor s výkonom 200W a monitorovaním riadiacou jednotkou. Ističe budú vybavené pomocnými kontaktami a monitorované riadiacou jednotkou.- ochrana batérií bude riešená dvojpólovým ističom. Umiestnenie ističa na DC lište, priestorovo oddelené od výstupných ističov/svoriek. Hodnota ističa podľa veľkosti AKU- kapacita AKU pre toto riešenie bude 1x80Ah- veľkosť racku: 600(šírka) x 800 (hĺbka) x 42U. Predná a zadná stena (dvere) budú z perforovaného plechu. Na hornej strane racku bude príprava pre montáž ventilátorovej jednotky. Dvere racku budú vybavené kontaktom s pripojením na riadiacu jednotku zdroja. Súčasťou racku bude aj meranie vnútornej teploty prostredníctvom SNMP riadiacej jednotky zdroja.



Napájacia sústava Typ DC 4Vlastnosti Napájacia sústava 7800W 48VDC, 7800W/3x45A, 230VAC vrátane

invertora 3kVA - 600x800x42U4 sady aku 48V/150Ah v samostatnej skrini 600x800x42UPrívod: trojfázový 400V /3x20AAC vstupná lišta 3U• 3x 3P istenie B13 pre vstupy zdrojov PS1500.T 4845• 1x 2P istenie výstupu invertora B13DC lišta 4U• 3x 2P istenie 50A pre výstupy zdrojov PS1500.T 4845• 1x 2P istenie vstupu invertora 80AAKU• 4x 150Ah v dvoch vetvách, istenie 2x 2P 150A v skrini zdrojaRACK2 skrine 600(šírka) x 800 (hĺbka) x 42U, v jednej budú umiestnené batérie – 4 sady a v druhej zdrojová sústava. Distribúcia AC a DC časti bude v skriniach užívateľa, svorky pre pripojenie distribučných líšt budú v spodnej časti skrine.Predné dvere a zadné steny budú z perforovaného plechu. Na hornej strane racku bude v skrini napájača umiestnená ventilátorová jednotka. Všetky dvere racku budú vybavené kontaktom s pripojením na riadiacu jednotku zdroja. Súčasťou racku bude aj meranie vnútornej teploty prostredníctvom riadiacej SNMP jednotky zdroja.


DISTRIBUČNÁ AC LIŠTA DL3U 7z1ch INVERTORA• 7x zásuvka 230VAC s centrálnym prúdovým chráničom 2p/0,003ADISTRIBUČNÁ DC LIŠTA PRE A VETVU NAPÁJANIA• 8x B16A s kontaktom, kontakty zapojené v sérii pre monitoring výpadku niektorého z nichDISTRIBUČNÁ DC LIŠTA PRE B VETVU NAPÁJANIA• 8x B16A s kontaktom, kontakty zapojené v sérii pre monitoring výpadku niektorého z nich



Napájacia sústava DC Typ 5Vlastnosti Napájacia sústava 16200W 48VDC, 16.2kW/3x90A vrátane 2x

invertora 230VAC/1kVA - 600x800x42UPrívod: trojfázový 400V /3x40AAC vstupná lišta 3U• 3x 3P istenie B20 pre vstupy zdrojov IC3000.T 5590• 2x 2P istenie výstupu invertora B6ADC lišta 4U• 3x 2P istenie 100A pre výstupy zdrojov IC3000.H 5590• 2x 2P istenie vstupu invertora 32AAKU - PRÍPRAVA PRE PRIPOJENIE• príprava pre pripojenie aku v dvoch vetvách. Akumulátor bude umiestnený na samostatnom 2-poschodovom stojane mimo priestor skrine zdroja. Istenie oboch vetiev akumulátora bude v spodnej časti skrine odpínačmi 2x NH 2P 250A.RACK1 skriňa 600(šírka) x 800 (hĺbka) x 42U, v nej bude umiestnená zdrojovásústava. Distribúcia AC(výstupu invertorov) a DC časti bude v skriniachužívateľa. 230V AC výstupy ako aj 48V DC výstupy budú v spodnej časti skrine. AC výstupy(každý invertor samostatne) budú na samostatných svorkách 10mm2. DC výstupy pre A, B vetvy budú priamo na 2P poistkových odpínačoch NH 250A.Predné dvere a zadná stena budú z perforovaného plechu. V hornej časti racku bude umiestnená ventilátorová jednotka. Dvere racku budú vybavené kontaktami s pripojením na riadiacu jednotku zdroja. Súčasťou racku bude aj meranie vnútornej teploty prostredníctvom riadiacej jednotky zdroja.DISTRIBUČNÁ AC LIŠTA DL3U 7z1ch INVERTORA - 2x• 7x zásuvka 230VAC s centrálnym prúdovým chráničom 2p/0,003A. Lišty budú umiestnené v skriniach pre pripojenie technológie.DISTRIBUČNÁ DC LIŠTA PRE A VETVU NAPÁJANIA• 8x B16A s kontaktom, kontakty zapojené v sérii pre monitiring výpadku niektorého z nich. Lišta bude umiestnené v skrini pre pripojenie technológie.DISTRIBUČNÁ DC LIŠTA PRE B VETVU NAPÁJANIA• 8x B16A s kontaktom, kontakty zapojené v sérii pre monitiring výpadku niektorého z nich. Lišta bude umiestnené v skrini pre


pripojenie technológie.




Vlastnosti

On line UPS s celkovým príkonom 2,6 k VA/1,82 kW - doba zálohovania pri 75 % zátaži cca 15 min - SNMP adaptér pre vzdialený dohľad a konfiguráciu UPS - prevedenie rack mount kit resp. tower - súčasťou dodávky kit pre montáž do datovej skrine




Vlastnosti

On line UPS s celkovým príkonom 2,6 k VA/1,82 kW - externý bat. box - doba zálohovania pri 75 % zátaži cca 30 min - SNMP adaptér pre vzdialený dohľad a konfiguráciu UPS - prevedenie rack mount kit resp. tower - súčasťou dodávky kit pre montáž UPS a Bat. box do datovej skrine




Vlastnosti

On line UPS s celkovým príkonom 2,6 k VA/1,82 kW - 2 x externý bat. box - doba zálohovania pri 75 % zátaži cca 45 min - SNMP adaptér pre vzdialený dohľad a konfiguráciu UPS - prevedenie rack mount kit resp. tower - súčasťou dodávky kit pre montáž UPS a Bat. box do datovej skrine



Napájacia sústava AC Typ 4Vlastnosti On line UPS s celkovým príkonom 4 k VA/2,8kW kW

- externý bat. box - doba zálohovania pri 75 % zátaži cca 15 min


- SNMP adaptér pre vdialený dohľad a konfiguráciu UPS - prevedenie rack mount kit resp. tower - súčasťou dodávky kit pre montáž UPS a Bat. box do datovej skrine




Vlastnosti

On line UPS s celkovým príkonom 4 k VA/2.8 kW - 2x externý bat. box - doba zálohovania pri 75 % zátaži cca 30 min - SNMP adaptér pre vzdialený dohľad a konfiguráciu UPS - prevedenie rack mount kit resp. tower - súčasťou dodávky kit pre montáž UPS a Bat. box do datovej skrine




Vlastnosti





Vlastnosti




Dátová skriňa 45UVlastnosti Dátová skriňa 600x800x45U, uzemňovacia lišta, perforované zadné a

predné dvere. Súčasťou dodávky je strešná ventilačná jednotka a polica


s nosnosťou do 80 kgVýrobca: (doplní Predávajúci)Typové označenie (doplní Predávajúci)


Vlastnosti Dátová skriňa 600x600x22U, uzemňovacia lišta, perforované zadné a predné dvere. Súčasťou dodávky je polica s nosnosťou 80 kg.


AKU sada 48V/150Ah

VlastnostiSada akumulátorov 48V DC (4ks) s celkovou kapacitou 150 Ah, samozhášavý ABS obal, výpary podľa EN 50272-2, bezúdržbová uzatvorená batéria.



AKU sada 48V/105Ah

VlastnostiSada akumulátorov 48V DC (4ks) s celkovou kapacitou 105 Ah,samozhášavý ABS obal, výpary podľa EN 50272-2, bezúdržbová uzatvorená batéria.



DC distibučná lišta

Vlastnosti

Distribučná lišta s menovitou prúdovou zaťažiteľnou 80A, rozmery 19" 3U, osadená vstupnými svorkami 35mm2 pre pripojenie prívodu, 8 x istič s prúdovou hodnotou 4 - 20A. Konkrétne hodnoty ističov budú spresnené pri dodávke.



Napájacia lišta AC

VlastnostiNapájacia lišta 230V/50Hz s menovitou prúdovou zaťažiteľnou minimálne 25A, rozmer 19", 1U. Lišta bude osadená 6 x zásuvka 230V a 2 x istič. Hodnoty ističov budú spresnené pri dodávke



Komponenty pre vizualizáciu prevádzkových stavov Zobrazovacia jednotka


Vlastnosti

- profesionálna obrazovka 24/7 x 365 - priame LED podsvietenie (direct LED) - rozmer obrazovky 55'' - svietivosť minimálne 680 cd/m2 - podporované rozlíšenie 1920x1080, 60 Hz, 3840 x 2160 30Hz - pripojiteľnost rozhrania Display Port s možnosťou slučkovania na ďaľšiu obrazovku, HDMI rozhranie - možnosť diaľkového ovládania cez LAN, IP protokol - automatické posielanie alarmov mailom - vzdialenosť pri zostavenej video stene obsah od obsahu maximálne 3,8 mm - čas odozvy typicky do 9ms - HW kalibrácia farieb - užíateľsky - rozširovací slot pre zabudovanie PC/dekodéra - možnosť voliteľného HD-SDI vstupu - slučkovanie LAN rozhraní - podpora riadenia prostredníctvom LAN, IP protokolu riadiacim systémom tretej strany



Konštrukcia pre ukotvenie obrazovky a polohovanie do Videosteny

Vlastnosti

- jemne nastaviteľný držiak pre inštaláciu video wall - možnosť nastavenia v horizontálnej rovine minimálne 440mm - možnosť nastavenia vo vertikálnej rovine minimálne 24mm - podporovaná veľkost obrazovky 55'' - nosnosť min. 90kg - podpora VESA 400x400 - najmenšia hĺbka 51 až 55 mm - istenie obrazovky a uvoľňovanie zo spodu



Dekódovací procesor pre videostenuVlastnosti - dekódovací procesor umožňujúci dekódovať minimálne 9 HD

video streamov do výstupného rozlíšenia 1920x1080 60Hz, 3840 x 2160 30Hz - možnosť voľného rozmiestnenia 9 dekódovaných video streamov v rámci celej steny, ale aj jednej obrazovky a to vrátane režimu PiP, PaP - voľná úprava veľkosti jednotlivých streamov - podpora IP multicast, unicast - dekódovanie H.264 a MPEG-2 - prevedenie pre montáž za obrazovku - hmotnosť max 1kg, rozmer do 120x120mm, hĺbka max 51mm


- všetky potrebné licencie a technická podpora sú súčasťou produktu



Riadiaci procesor videosteny

Vlastnosti

- procesor ovládania video steny kompatibilný s dekódovacím procesorom video steny - rackové prevedenie max 1U - rozhrania 2 x 10 / 100 / 1G Ethernet - ovládanie zobrazovania videosteny cez WEB rozhranie - všetky potrebné licencie a technická podpora je súčasťou produktu



Streamovaci procesor

Vlastnosti

- procesor slúži na enkódovanie a streamovanie HDMI vstupu do systému - kompatibilita s dekódovacím procesorom pre videostenu a riadiacim procesorom video steny - HDMI vstup s priechodzím HDMI výstupom na lokálny monitor - podpora Full HD/SD - podpora H.264, streaming protokolom IP, LAN rozhranie Ethernet minimálne 100BaseTX - všetky potrebné licencie a technická podpora sú súčasťou produktu



Riadenie s napájanim

Vlastnosti

- riadenie slúži na ovládanie zobrazovacích jednotiek cez dotykové panely a ich presety - riadenie presetov zobrazovania prostredníctvom riadiaceho procesora videosteny - LAN rozhranie Ethernet, protokoly TCP/IP, IPv4 aj IPv6 - max. výška 44mm - podpora FTP, Telnet, HTTP, HTTPS - min. 2x RS232 port - prevádzka 24/7 - súčasťou sú všetky konektory, napájací zdroj a káble - všetky potrebné licencie a technická podpora sú súčasťou produktu




Dotykový ovládací panel s napájaním

Vlastnosti

- slúži ako užívateľské rozhranie na ovládanie cez presety - LAN rozhranie TCP/IP, IPv4 aj IPv6 - dotyková plocha min. 7'' - rozlíšenie min.1024x600 - min. 24 bit farebná hĺbka - PoE napájanie - podpora VoIP, BT, USB, videostream - podpora H.264, MPEG2 - tabletop prevedenie - zabudovaný mikrofón a reproduktor - súčasťou sú všetky konektory, napájací zdroj a káble - všetky potrebné licencie a technická podpora sú súčasťou produktu - plná kompatibilita s riadením



Enkodér IP pre videostrem

Vlastnosti

- slúži na diaľkový prenos HDMI al. VGA signálu prostredníctvom IP protokolu v sieti EKS- LAN rozhranie TCP/IP, podpora DHCP aj statickej IP, RJ45 a SFP- RS 232 rozhranie- Vstup HDMI, VGA, analógové audio aj embedované v HDMI- výstup HDMI -loop - latencia max. 55ms- podpora VESA rozlíšení min. do 1080p/60Hz- podpora DVI-D a DP++ cez pasívny adaptér- HDCP- EDID manažment- kompresia H.264- možnosť napájania cez PoE aj samostatným zdrojom- súčasťou sú všetky konektory, napájaci zdroj a káble - plná kompatibilita s ostatnými časťami subsystému



Dekodér IP pre videostreamVlastnosti - slúži na prenos HDMI al. VGA signálov prostredníctvom IP

protokolu v sieti EKS- LAN rozhranie TCP/IP, podpora DHCP aj statickej IP, rozhrania RJ45 a SFP- RS 232 rozhranie- výstup HDMI,- analóg audio - latencia max 130ms- podpora VESA rozlíšení min. do 1080p/60Hz


- podpora DVI-D cez adapter- HDCP- dekompresia H.264- možnosť napájania cez PoE aj samostatným zdrojom- súčasťou sú všetky konektory, napájaci zdroj a káble - plná kompatibilita s ostatnými časťami subsystému



Ostatné DC komponenty :Rack Server – Typ 1Parameter : Minimálne požadované parametre :

Procesor :

Model servera s dvomi procesormi typu x86 musí byť preukázateľne schopný preukázateľne dosiahnuť výkon aspoň 930 bodov podľa testu SPECIint@2006rate. Maximálny počet jadier jedného procesora nemôže z licenčných dôvodov presiahnuť 8. Požadujeme osadenie dvoch procesorov.

Pamäť :min. 256GB RDIMM, DDR4 2400MHz osadenej tak, aby bol optimálne využitý pamäťový radič, s funkciou detekcie a opravy multibitových chýb, rozšíriteľnosť pamäte min. 3TB.


Pevné disky : min. 8 pozícii pre HDD SAS alebo SATA 2.5" - rozšíríteľné na 16 pozícií, všetky disky za chodu meniteľné / dopĺňateľné


Sieťový adaptér : min. 4x 10/100/1000 Mbps Ethernet Adaptér + 2 x 10Gbps technológie SFP+, osadené dva moduly SFP+ SR



PCI adaptér : 2x single port 16Gbps fibre channel











Procesor :

Model servera s dvomi procesormi typu x86 musí byť preukázateľne schopný preukázateľne dosiahnuť výkon aspoň 498 bodov podľa testu SPECIint@2006rate. Maximálny počet jadier jedného procesora nemôže z licenčných dôvodov presiahnut 4. Požadujeme osadenie dvoch procesorov.






SD slot : min. 1 x SD slotUSB disk : min. 1x 8GB USB flash kľúč











Procesor :Model servera s dvomi procesormi typu x86 musí byť preukázateľne schopný preukázateľne dosiahnuť výkon aspoň 1770 bodov podľa testu SPECIint@2006rate. Požadujeme osadenie dvoch procesorov.

Pamäť : min. 512GB RDIMM, DDR4 2400MHz osadenej tak, aby bol


optimálne využitý pamäťový radič, s funkciou detekcie a opravy multi-bitových chýb, rozšíriteľnosť pamäte min. 3TB.





SD slot : min. 1x SD slotUSB disk : min. 1x 8GB USB flash kľúč

PCI sloty :min. 3 voľné sloty PCI-Express smožnosťou rozšírenia o ďalšie 3 PCIe sloty









Diskové pole – typ 1Parameter : Minimálne požadované parametre :

Prevedenie


Základné vlastnosti Aktiv-aktiv riadiace jednotkyPodpora SAS diskov s pripojením 12 Gb/s SAS.Umožňuje mixovanie diskov v rámci jednej diskovej policeInterná disková kapacita je rozšíriteľná aspoň na 504 diskovDisková kapacita je vytvorená z min. 16 ks diskov typu SSD s kapacitou min. 800 GB per disk a z min. 80 ks diskov rotačného typu s kapacitou 1,2 TB s min. počtom otáčok za minútu 10000.Umožňuje rozloženie LUNov cez všetky diskové moduly diskového


poľa.Podpora RAID 0,1,5,6,10Podpora SSD diskovRAM cache pamäť má kapacitu min. 64 GB per kontrolér. Celková kapacita RAM cache min. 128 GB.Back-end konektivita medzi kontrolérmi a diskovými policami je min. dvojcestný SAS 12 GbpsCelková konektivita pre pripojenie diskového poľa do SAN je minimálne 8x SW 16 Gbps FCUmožňuje thin provisioning s kapacitne a časovo neobmedzeným licenčným pokrytímPodporuje virtualizáciu externých diskových systémov od rôznych výrobcov.Systém musí umožňovať online presun dát na úrovni častí logických diskov/volumov (vrátane diskov, ktoré používajú thin provisioning a vrátane externe virtualizovanej diskovej kapacity). Táto funkcionalita musí byť vykonávaná automaticky, na základe meraní.Umožňuje vytváranie väčších LUN ako 2TB. Uvedenú funkcionalitu poskytuje s kapacitne a časovo neobmedzeným licenčným pokrytím.Diskové pole musí umožňovať vytváranie snapshotov. Uvedenú funkcionalitu poskytuje s kapacitne a časovo neobmedzeným licenčným pokrytím.Systém umožňuje ochranu dát voči viac ako dvojdiskovej chybe v rámci jednej RAID skupiny. Uvedenú funkcionalitu poskytuje s kapacitne a časovo neobmedzeným licenčným pokrytím.Umožňuje meranie zaťaženia diskového poľa v reálnom čase. Uvedenú funkcionalitu poskytuje s kapacitne a časovo neobmedzeným licenčným pokrytímObsahuje GUI, CLI rozhrania pre administráciu. Obsahuje multipath SW s kapacitne a časovo neobmedzeným licenčným pokrytím pre všetky podporované operačné systémy a serverové virtualizačné hypervízory.

Úroveň záruky :3 roky bezplatný servis na hardvér a softvér s odozvou do 4 hodín od nahlásenia prípadu; s možnosťou nahlasovať poruchy v režime 24x7. Vyriešenie problému do 24h.


Rozšírenie diskového poľa Typ1 – Rozširujúca disková polica bez kontrolérovParameter : Minimálne požadované parametre :

Názov ponúkaného zariadenia Rozširujúca disková polica bez kontrolérov pre 24 ks SFF HDD pre diskové pole Typ 1







Rozšírenie diskového poľa Typ 1 – Disková polica s kontrolérmiParameter : Minimálne požadované parametre :

Názov ponúkaného zariadenia Rozširujúca disková polica s kontrolérmi pre 24 ks SFF HDD pre diskové pole Typ 1


Kontroléry

Vyžadujú sa min. 2 kontroléry s min. 8x 16 Gb/s FC pripojeniami a min. 12 Gb/s pripojeniami pre pripojenie rozširujúcich políc. Vyžaduje sa min. 64 GB RAM per kontrolér a licenčné pokrytie funkciami v rovnakom, alebo väčšom rozsahu, ako v prípade diskového poľa typ 1.






Diskové pole – Typ 2Parameter : Minimálne požadované parametre :

Prevedenie


Základné vlastnosti Aktiv-aktiv riadiace jednotkyPodpora SAS 6 Gb/s diskov, alebo výkonnejších.Umožňuje mixovanie diskov v rámci jednej diskovej policeInterná disková kapacita je rozšíriteľná aspoň na 240 diskov.Disková kapacita je vytvorená z min. 24 ks diskov rotačného typu s kapacitou min. 3 TB s min. počtom otáčok za minútu 7200.Umožňuje rozloženie LUNov cez všetky diskové moduly diskového poľa.Podpora RAID 0,1,5,6,10RAM cache pamäť má kapacitu min. 8 GB per kontrolér. Celková


kapacita RAM cache min. 16 GB.Back-end konektivita medzi kontrolérmi a diskovými policami je min. dvojcestný SAS 6 GbpsCelková konektivita pre pripojenie diskového poľa do SAN je minimálne 4x SW 8 Gbps FC per kontrolér.Systém umožňuje ochranu dát voči viac ako dvojdiskovej chybe v rámci jednej RAID skupiny. Uvedenú funkcionalitu poskytuje s kapacitne a časovo neobmedzeným licenčným pokrytím.Umožňuje meranie zaťaženia diskového poľa v reálnom čase. Uvedenú funkcionalitu poskytuje s kapacitne a časovo neobmedzeným licenčným pokrytímObsahuje GUI, CLI rozhrania pre administráciu. Obsahuje multipath SW s kapacitne a časovo neobmedzeným licenčným pokrytím pre všetky podporované operačné systémy a serverové virtualizačné hypervízory.

Úroveň záruky :



Rozšírenie diskového poľaTyp 2 – Rozširujúca disková polica bez kontrolérovParameter : Minimálne požadované parametre :Prevedenie Modulárne s možnosťou inštalácie do štandardného 19“ rackuEl. napájanie Redundantné napájaniePodporované typy diskov Min. SAS 6 Gb/s

Osadené typy diskov Disková kapacita je vytvorená z min. 24 ks diskov rotačného typu s kapacitou min. 3 TB s min. počtom otáčok za minútu 7200.



Záruka:



Diskové pole Typ 3Parameter : Minimálne požadované parametre :

Prevedenie Modulárne diskové pole s možnosťou inštalácie do štandardného 19“ racku, prípadne dodané v samostatnom racku

El. napájanie Redundantné napájanie pomocou pripojenia na PDUPodpora redundancie kľúčových komponentov

Radiče diskového poľa, cache pamäť, napájacie zdroje, ventilátory


Radiče diskového poľa

Min. 2 plne aktív/aktív. Radiče diskového poľa musia poskytovať plne symetrický aktív/aktív prístup k volumom cez všetky host porty všetkých radičov diskového poľa (nie ALUA).Súčasťou riešenia musia byť multipath ovládače pre podporované OS

Host konektivita Min. 4x 16Gb FC s možnosťou rozšírenia na min. 8x 16Gb FCvšetky host porty musia obsahvať SFP moduly

Podporované typy diskov SAS alebo FC, SSD, Nearline SAS alebo SATA

Cache pamäť64GB bez použitia flash-cachePodpora rozšírenia cache pamäte pomocou využitia SSD ako flash cache

Podporované typy RAID 1, 5, 6Počet podporovaných diskov Minimálne 240 HDD diskov z toho maximálne 120 SSD diskov

Požadované diskové police 2x rozširujúca disková polica pre min. 24ks SFF HDD redundantne pripojená k diskovej polici radičov

Požadované disky 60x 600GB 10k SAS prípadne FC

Spare diskyv prípade ak diskové pole využíva dedikované spare disky, požadujeme2x Spare 600GB 10k HDD

Požadované SW funkcionality(v prípade licencovanej vlastnosti požadujeme licencie na celú dodanú kapacitu poľa)

Licencie pre správu poľa musia byť časovo neobmedzené, licencované na celú dodávanú kapacitu diskového poľa a musia umožňovať správu RAID, tvorbu LUN a ich publikovanie k serverom.Licencia pre využitie SSD diskov ako flash cacheOnline rozširovanie veľkosti volumovThin provisioning, Thin Space reclamationVytváranie klonov LUNov + obnova LUNov z klonov. Požadovaná je licencia na celú kapacitu diskového poľa

Správa zariadenia

Grafické rozhranie a príkazový riadok na správu diskového poľa,Nástroj na sledovanie kapacity, výkonu diskového poľa a jeho komponentov (aktuálnych a historických údajov min. 6-mesiacov dozadu)

Podpora operačných systémov

Min. MS Windows 2008/20012,VMware,Solaris,IBM-AIX,HP-UX,Red Hat, SuSE Linux

Príslušenstvo 4ks LC/LC kábel OM4 15m

Záruka



Rozšírenie diskového poľa Typ3 - Disková polica

rozširujúca disková polica pre 24ks SFF HDD s príslušnými licenciami pre diskové pole Typ3


Prevedenie Modulárne s možnosťou inštalácie do štandardného 19“ racku, prípadne dodané v samostatnom racku

El. napájanie Redundantné napájanie pomocou pripojenia na PDUPodporované typy diskov SAS alebo FC, Nearline SAS alebo SATA


Záruka: 3 roky bezplatný servis na hardvér a softvér s odozvou do 4 hodín od nahlásenia prípadu; s možnosťou nahlasovať poruchy v režime 24x7


Rozšírenie diskového poľa Typ3 – Host porty

Rozširujúci 4-portový 16Gb FC adaptér pár pre diskové pole Typ3

Parameter : Minimálne požadované parametre :Príslušenstvo 8ks LC/LC kábel OM4 15m



Rozšírenie diskového poľaTyp3 – HDD1

4ks 600GB 10k HDD s príslušnými licenciami pre diskové pole Typ3





4ks 2000GB 7.2k HDD s príslušnými licenciami pre diskové pole Typ3




Rozšírenie diskového poľa Typ3 – SSD1

4ks 480GB MLC SDD s príslušnými licenciami pre diskové pole Typ3



Výrobca: (doplní Predávajúci)Typové označenie (doplní Predávajúci)Detailná techn. konfigurácia (doplní Predávajúci)Rozšírenie diskového poľa Typ3 – Softvér 1 1ks Replikačné licencie pre diskové pole Typ3



Licencia musí byť časovo neobmedzená a licencovaná na celú dodávanú kapacitu diskového poľaReplikácia dát na úrovni diskového pola v Sync a Async mode. Požadovaná je licencia na celú kapacitu diskového polaVytváranie snímok/Snapshot LUNov + obnova LUNov zo Snapshotov. Požadovaná je licencia na celú kapacitu diskového pola




Rozšírenie diskového poľaTyp3 – Softvér 2 1ks Automatický Tiering licencia pre diskové pole Typ3



Licencia musí byť časovo neobmedzená a licencovaná na celú dodávanú kapacitu diskového poľaLevelovanie jednotlivých blokov LUNov medzi rôznymi typmi diskov, tzv. sub-LUN tiering.Presun celých LUNov medzi rôznými skupinami diskov a zmena RAID levelu bez potreby prerušenia prevádzky.Definovanie úrovne výkonostných parametrov (IOPS, priepustnosť, latencia) na úrovni jednotlivých LUNov.



SANParameter : Minimálne požadované parametre :Technológia : 16Gb/s full duplex Fibre Channel

Počet portov : 24x 16Gb/s osadených s SFP Modulmi 16Gb/s s možnosťou rozšírenia na 48 portov

Podpora portov : FL_Port, F_Port, M_Port (Mirror Port), a E_Port; ISL Trunking, Extended Fabric

Montážne prevedenie : 1U RackmountSpráva prepínačov : Grafické rozhranie a príkazový riadok

Inštalácia : Inštalácia zariadenia a konfigurácia do existujúcej SAN Infraštruktúry

Prislušenstvo : Min. 12x 5m LC/LC kábel, 12x 15m LC/LC kábel

Úroveň záruky :Minimálne 3 roky servisného pokrytia hardvéru a softvéru s odozvou 24x7 do 4 hodín od nahlásenia prípadu s možnosťou vzdialeného dohľadu servisného strediska.


HW loadbalancerParameter Min. požadované parametreTyp zariadenia HW loadbalancerRozhrania 4 x 10/100/1000Base-T

Voliteľne až 8x 1 Gbps optických/metalických portov alebo 8x 10Gbps optických portov

Výkon Priepustnosť: 30 Gbps/15 Gbps na L4/L7 vrstvePočet L7 požiadaviek za sekundu: 1 500 000Počet L4 spojení za sekundu: 400 000Počet L4 HTTP požiadaviek za sekundu: 7 000 000Max. L4 súčasných spojení: 24 000 000Počet SSL transakcií za sekundu: 21 000

Hardvérová DDoS ochrana 40 miliónov SYN cookies za sekundu


Podporované vlastnosti Loadbalancer, SSL offloaderNapájanie 2 x ACFyzické vlastnosti Rackovateľný do 19" racku

Servisné službyPrístup na servisné stránky výrobcu s možnosťou bezplatnej aktualizácie firmware ako aj telefonická podpora výrobcu na obdobie 36 mesiacov

Záruka3 roky bezplatná oprava u obstarávateľa na celú zostavu, oprava NBD "nasledujúci pracovný deň" od nahlásenia prostredníctvom ServiceDesku (7 dní v týždni)


VPN koncentrátor VPN koncentrátor - 8port 10/100/1000Rozhrania 8 x 10/100/1000 RJ-45

1 x rozširujúci slot1 x 10/100/1000 RJ-45 management port1 x konzolový sériový portMožnosť rozšírenia o ďalších min. 5 rozhraní 10/100/1000 alebo SFP

Podporované vlastnostiPodpora IPSec VPN (Remote Access aj Site-to-Site)Podpora SSL VPN (VPN klient)Podpora Clientless SSL VPNPodpora IPSPodpora Application and Visibility ControlŠifrovanie komunikácie 3DES/AESPodpora Suite-B šifrovacích algoritmov (Elliptical Curve, SHA-2 až do 512 bitovPodpora IPSecv3 a funkcií ESPv3Podpora smerovacieho protokolu OSPFv2, OSPFv3, BGPPodpora virtuálnych smerovacích tabuliek (nezávisle v logických systémoch)Podpora Link agregation 802.3ad (LACP)Podpora NAT/PATPodpora NAT66Podpora NAT64 a DNS64Podpora ALG (inšpekcia) pre protokoly DNS, H.323, IKE, SIP, SCCP, RPC, FTPPodpora QoS funkcií, vrátane LLQPodpora exportu flow informácií rozšírených o ACL, NAT informáciePodpora filtrovania podľa identity a skupiny uživateľovMožnosť zapojenia Active/Standby alebo Active/ActiveStateful failover pre IPv4 aj IPv6Podpora clustrovania zariadení pre možnosť navyšovania výkonuPodpora agregácie portov cez celý Firewall ClusterRFC 2865 RADIUS AuthenticationRFC 2866 RADIUS AccountingRFC 2867 RADIUS Tunnel AccountingTACACS podpora pre management uživateľovPodpora NTP


Výkon Firewall priepustnosť: 1,5 Gbps ( multiprotocol )VPN priepustnosť: 400 MbpsPočet IPSec/SSL VPN peerov: 2500Počet súčasných spojení: 750 000Počet nových spojení za sekundu: 30 000Počet virtuálnych rozhraní: 300

Manažment SSHv2Grafické užívateľské rozhranieSNMPv1, v2c, v3RFC 959 - FILE TRANSFER PROTOCOL (FTP)RFC 1155 Management Information for TCP/IP-Based InternetsRFC 1157 SNMPRFC 1213 SNMP MIB IIRFC 1350 TFTP rev2RFC 2616 – httpRFC 2818 - HTTP Over TLSRFC 3164 SyslogRFC 3377 - Lightweight Directory Access Protocol (v3)RFC 3414 - User-Based Security Model (USM) for SNMPv3RFC 3826 - User-Based Security Model (USM) for SNMPv3

Šifrovanie RFC 2406 - IP Encapsulating Security Payload (ESP)RFC 2408 - Internet Security Association and Key Management Protocol (ISAKMP)RFC 2409 - The Internet Key Exchange (IKE)RFC 2412 - The OAKLEY Key Determination ProtocolRFC 2451 - The ESP CBC-Mode Cipher AlgorithmsRFC 3193 - Securing L2TP using IPsecRFC 4306 - IPsec IKEv2RFC 4347 - Datagram Transport Layer Security (DTLS)


Výška max. 1 RU

Servisné služby


Záruka



Internet IPS (HA riešenie)Typ IPSRozhrania 8 x 10/100/1000 RJ-45

1 x 10/100/1000 RJ-45 management portMožnosť rozšírenia o ďalších min. 4 rozhraní 10/100/1000 alebo SFP

Podporované vlastnosti Vysoká dostupnosť senzorov v režime Active-Passive


Podpora L2 Fallback v prípade internej chyby software, alebo pri zahltení systému – bypass kartuPodpora inline IPS režimuPodpora promiscuous IDS režimuMožnosť fyzického zapojenia inline, s konfiguračným prepnutím pre monitorovanie akcií „blokovania“ bez skutočného blokovaniaPriepustnosť IPS pri plnom zaťažení so zapnutými malware inšpekciami aspoň 2GbpsMaximálna latencia IPS 200 mikrosekúndPočet kontrolovaných spojení v reálnom čase minimálne 3MPočet nových spojení za sekundu kontrolovaných IPS min. 45000Podpora etherchannel load balancinguMožnosť clustrovania rovnakých typov zariadeníPodpora 802.1Q tagovaných rámcovInšpekcia pro IPv4 i IPv6Podpora adaptívnych konfigurácií signatúr, ktorá upozorní, resp. vypne signatúru, ktorá môže spôsobiť zahltenie systémuIPS musí obsahovať filtre/signatúry popisujúce exploity, zraniteľnosti, krádeže identity, spyware, vírusy, prieskumné aktivity, ochranu sieťovej infraštruktúry, IM aplikácie, P2P siete a nástroje na kontrolu toku multimédiíPodpora automatickej aktualizácie filtrov/signatúr, geolokačnej databázy, databázy zraniteľností a reputačnej databázyPodpora pre písanie vlastných IPS signatúrPodpora importu komunitných filtrov/signatúrIPS musí detegovať a blokovať prieskumné aktivity (network scanning)IPS musí podporovať adaptívnu ochranu filtrov proti preťaženiu, alebo DoS útoku na IPSIPS musí vedieť detegovať a blokovať útoky na základe IP adresy, alebo DNS mena „known bad host“ ako je spyware, phishing, alebo Botnet C&CIPS musí vedieť detegovať a blokovať útoky na sieťovú infraštruktúru firmy, ako sú prepínače, routery, firewally, access pointy.IPS musí vedieť detegovať a blokovať útoky na protokoly využívané v IP telefóniiAktívna inline ochrana pred malware s detekciou známych, alebo podozrivých malware nezávislých na aktuálnych databázach AV dodávateľovOchrana pre malware typu „zero day attack“, ktoré nie je možné detekovať tradičnými antivírmi.Pokiaľ je softvér vyhodnotený ako malware sledovaním jeho činnosti v čase, je na to IPS schopné reagovaťIPS musí byť plne transparentná k existujúcemu sieťovému prostrediu a nasadenie IPS nesmie byť podmienené rekonfirguráciou existujúcej sieťovej infraštruktúry.Podpora SNMPv3, Syslog, SNMP TrapVyužitie informácií z existujúcej infraštruktúry (napr. netflow), pre monitorovanie a detekciu chovania siete - Network Behavior AnalysisRiešenie musí byť schopné pasívneho zberu informácií o sieťových zariadeniach, resp. koncových staniciach (OS, použité protokoly a


služby, potencionálne zraniteľnosti, atď.)Prehľad o sieťových spojeniach poskytuje minimálne nasledujúce informácie - zdroj a cieľ spojenia, vstupná a výstupná zóna, aplikačný protokol, akcia, dôvod blokovania, úroveň zraniteľnostiMožnosť definovať pravidlá chovania siete a komponentov, pre automatickú detekciu tzv. „compliance violation“Možnosť automatickej aj manuálnej klasifikácie stanice ako kritickej a následné zohľadnenie v pravidlách, reportoch a pod.Podpora „remediation“ modulov pomocou ktorých je možné ovládať ďalšie prvky infraštruktúry a aplikovať filtre, smerovanie a pod.Otvorené rozhranie pro používateľsky vytvárané „remediation“ modulyIPS systém musí byť spracovateľný z centrálneho monitorovacieho a konfiguračného systému (centrálna dohladová konzola)


Výška max. 2 RU

Servisné služby


Záruka



DC IPS (HA riešenie)Rozhrania 8 x 10-Gbps Fiber SR

1 x 10/100/1000 RJ-45 management portMožnosť rozšírenia o ďalších min. 8 rozhraní 10/100/1000 alebo SFP+Možnosť rozšírenia o 10Gbps porty s podporou bypass

Požadované vlastnosti Vysoká dostupnosť senzorov v režime Active-PassivePodpora L2 Fallback v prípade internej chyby software, alebo pri zahltení systémuPodpora inline IPS režimuPodpora promiscuous IDS režimuMožnosť fyzického zapojenia inline, s konfiguračným prepnutím pre monitorovanie akcií „blokovania“ bez skutočného blokovaniaPriepustnosť IPS pri plnom zaťažení so zapnutými malware inšpekciami minimálne 10GbpsMaximálna latencia IPS 200 mikrosekúndPočet kontrolovaných spojení v reálnom čase minimálne 30MPočet nových spojeni za sekundu kontrolovaných IPS min. 500000Podpora etherchannel load balancinguMožnosť clustrovania rovnakých typov zariadení pre navýšenie výkonuPodpora 802.1Q tagovaných rámcov


Inšpekcia pro IPv4 i IPv6Podpora adaptívnych konfigurácií signatúr, ktorá upozorní, resp. vypne signatúru, ktorá môže spôsobiť zahltenie systémuIPS musí obsahovať filtre/signatúry popisujúce exploity, zraniteľnosti, krádeže identity, spyware, vírusy, prieskumné aktivity, ochranu sieťovej infraštruktúry, IM aplikácie, P2P siete a nástroje na kontrolu toku multimédiíPodpora automatickej aktualizácie filtrov/signatúr, geolokačnej databázy, databázy zraniteľností a reputačnej databázyPodpora pre písanie vlastných IPS signatúrPodpora importu komunitných filtrov/signatúrIPS musí detegovať a blokovať prieskumné aktivity (network scanning)IPS musí podporovať adaptívnu ochranu filtrov proti preťaženiu, alebo DoS útoku na IPSIPS musí vedieť detegovať a blokovať útoky na základe IP adresy, alebo DNS mena „known bad host“ ako je spyware, phishing, alebo Botnet C&CIPS musí vedieť detegovať a blokovať útoky na sieťovú infraštruktúru firmy, ako sú prepínače, routery, firewally, access pointy.IPS musí vedieť detegovať a blokovať útoky na protokoly využívané v IP telefóniiAktívna inline ochrana pred malware s detekciou známych, alebo podozrivých malware nezávislých na aktuálnych databázach AV dodávateľovOchrana pre malware typu „zero day attack“, ktoré nie je možné detekovať tradičnými antivírmi.Pokiaľ je softvér vyhodnotený ako malware sledovaním jeho činnosti v čase, je na to IPS schopné reagovaťIPS musí byť plne transparentná k existujúcemu sieťovému prostrediu a nasadenie IPS nesmie byť podmienené rekonfirguráciou existujúcej sieťovej infraštruktúry.Podpora SNMPv3, Syslog, SNMP TrapVyužitie informácií z existujúcej infraštruktúry (napr. netflow), pre monitorovanie a detekciu chovania siete - Network Behavior AnalysisRiešenie musí byť schopné pasívneho zberu informácií o sieťových zariadeniach, resp. koncových staniciach (OS, použité protokoly a služby, potencionálne zraniteľnosti, atď.)Prehľad o sieťových spojeniach poskytuje minimálne nasledujúce informácie - zdroj a cieľ spojenia, vstupná a výstupná zóna, aplikačný protokol, akcia, dôvod blokovania, úroveň zraniteľnostiMožnosť definovať pravidlá chovania siete a komponentov, pre automatickú detekciu tzv. „compliance violation“Možnosť automatickej aj manuálnej klasifikácie stanice ako kritickej a následné zohľadnenie v pravidlách, reportoch a pod.Podpora „remediation“ modulov pomocou ktorých je možné ovládať ďalšie prvky infraštruktúry a aplikovať filtre, smerovanie a pod.Otvorené rozhranie pro používateľsky vytvárané „remediation“ modulyIPS systém musí byť spracovateľný z centrálneho monitorovacieho a konfiguračného systému (centrálna dohladová konzola)



Výška max. 4 RU

Servisné služby


Záruka



IPS managementRozhrania 2 x 1Gbps RJ45

2 x 10Gbps SR FiberPožadované vlastnosti Management appliance musí podporovať HA

Management je implementovaný v konfigurácii vysokej dostupnostiManagement zvláda procesovať aspoň 18000 eventov za sekunduCentrálna dohladová konzola musí byť schopná dohladovať a spravovať všetky dodané IPS senzoryCentrálna dohladová konzola musí poskytovať aktualizáciu a distribúcii filtrov/signatúr automaticky, manuálne a podľa časového harmonogramuCentrálna dohladová konzola musí vedieť a spravovať operačné systémy IPS dohľadového systému aj senzorovAktualizácie – nové verzie OS pre management i senzory, opravné patche sa dajú sťahovať automaticky z webu dodávateľaAktualizácie je možné na manažment platformu nahrať manuálneInštaláciu aktualizácií je možné načasovať a vykonať automatickyTrendy, historické prehľady a štatistiky z pohľadu aplikácií, staníc, komunikácie, bezpečnostných incidentov sú graficky a tabuľkovo zobrazené v GUI dohľadovej konzolyPrehľady a štatistiky v dohľadovej konzole je možné filtrovať podľa času, typu incidentov, aplikácií, koncových stanícV centrálnej dohľadovej konzole je možné vytvárať reporty manuálne a podľa časového harmonogramuPre reporty je možné definovať template definujúci formát a obsah reportuPre template reportov je možné definovať premennej, ktoré sa premietnu v aktuálnom reporte.V grafickom rozhraní dohľadovej konzoly je možné definovať dashboardy typu top-NDashboardy použité v GUI je možné použiť v reportochCentrálna dohladová konzola musí byť schopná exportovať reporty do formátov ako PDF, HTML, CSV, apod.Možnosť integrácie s Microsoft AD pre vytváranie bezpečnostných politík podľa používateľa a skupiny používateľovPodpora korelácie udalostí na centralizované dohľadovej konzoly


s definíciou odpovedajúcich akcii, napr. zaslať korelované udalosti na SIEM, generovanie mailu, lokálne udalosti, a podPodpora posielania udalostí formou syslog, email, SNMP na externé platformyPodpora Event Streamer API (eStreamer) na zdielanie informácií s externými systémami (ArcSight, Splunk)Podpora SMTP autentifikácie pre správy odchadzájúce prostredníctvom STMPPodpora JDBC API pre prístup z externých systémov k databázam centralizovaného managementuPodpora riadeného prístupu podľa rolí administrátorovDefinícia dostupných funkcií v GUI podľa role administrátoraMožnosť založiť „ticket“ pre daný incident priamo v manažment GUIWorkflow pro predávanie „ticketov“ medzi administrátormiMožnosť definície politík pre sledovanie parametrov „zdravia“ systémov na senzoroch a centralizovanej konzoly (CPU, pamäť, hdd, komunikácia s cloudovými službami, apod.)Zákaznícky definovateľné limity a akcie spojené s ich prekročením pri vyhodnotení sledovaných parametrov „zdravia“ systému.Rôzne politiky pre sledovanie „zdravia“ systému možno aplikovať na rôzne senzory, alebo centralizovaný managementOdkaz na CVE a dokumentáciu k známym bezpečnostným incidentom priamo hyperlinkovým odkazom z danej bezpečnostnej udalostiMožnosť vyhľadávania typu signatúry v centrálnej databáze dodávateľa podľa typu a závažnosti útokuPodpora vrstiev IPS politík s možnosťou voliť preddefinované politiky v základnej vrstve orientované na bezpečnosť, alebo minimalizáciu false-positiveMožnosť aplikácie vrstvy doporučených politík, ktorú generuje samotný systém podľa pasívneho sledovania lokálneho prostredia.Manažment uchováva informácie zozbierané pasívnym zberom informácií o min. 120 tis. koncových zariadeníMožnosť definície používateľskej vrstvy politíkPolitiky možno zdieľať a aplikovať na rôzne senzoryZobrazenie trajektórie malware – pohyb, mutácie, prenosy v sieti medzi stanicami priamo v management GUI.


Výška max. 1 RU

Servisné služby


Záruka




Web Security ApplianceRozhrania 6 x 1Gbps RJ45Požadované vlastnosti Web security musí podporovať HA formou clustru

Podpora pre 5000 používateľovWeb security poskytuje manažment rozhranie na správu pravidiel a bezpečnostných politík systémuWeb security systém poskytuje manažment rozhranie, ktoré umožňuje monitorovať bezpečnostné incidenty, zobrazuje sumárny prehľad o stave služieb, systému, prehľade blokovaných spojení, stave systému, updatov, atď.Web security systém poskytuje manažment rozhranie, ktoré umožňuje analyzovať log záznamy, prevádzku a vytvárať reportyWeb security systém musí umožňovať anti-malvér ochranu spolupracujúcu s IPS systémomWeb security systém umožňuje v prípade potreby zaslanie podozrivého súboru na podrobnú anylýzuWeb security systém umožňuje application control, proxy, využívanie reputačných databázWeb security systém umožňuje kontrolu HTTP aj HTTPS komunikácie


Výška max. 2 RU

Servisné služby


Záruka



EMAIL Security ApplianceRozhrania 6 x 1Gbps RJ45Požadované vlastnosti Email security musí podporovať HA formou clustru

Podpora pre 5000 používateľovEmail security musí poskytovať funkcie pre zabezpečenie prichádzajúcej (inbound) email komunikácie minimálne na úrovni anti-spam, anti-vírus, ochrana proti malware spolupracujúcu s IPS systémomEmail security musí poskytovať funkcie pre zabezpečenie odchádzajúcej (outbound) email komunikácie minimálne na úrovni anti-spam, anti-vírusEmail security musí poskytovať Anti-Sam ochranu na základe analýzy obsahu, reputácie, definovaného zoznamu adriesEmail security musí podporovať analýzu obsahu email správ na úrovni obálok, tela, príloh a obrázkovEmail security musí podporovať inšpekciu URL liniek, ktoré sú


súčasťou email správ, tak aby boli eliminované hrozby z týchto URL.Email security umožňuje definovať politiky, ktoré zakazujú email väčší ako stanovený limitEmail security umožňuje definovať politiky, ktoré zakazujú automatický redirect emailuEmail security umožňuje definovať politiky, ktoré zakazujú spúšťateľné súbory, video, alebo audio súbory, ktoré boli vyhodnotené ako podozrivéEmail security systém umožňuje definovať tzv. "white list" na úrovni odosielateľa, prijímateľa, alebo domény pre vylúčenie definovanej kontroly.Email security systém umožňuje smerovanie správ na základe doményEmail security systém umožňuje šifrovanie správ medzi poštovými bránamiEmail security poskytuje manažment rozhranie na správu pravidiel a bezpečnostných politík systémuEmail security systém poskytuje manažment rozhranie, ktoré umožňuje monitorovať bezpečnostné incidenty, zobrazuje sumárny prehľad o stave služieb, systému, prehľade blokovaných spojení, stave systému, updatov, etc.Email security systém poskytuje manažment rozhranie, ktoré umožňuje analyzovať log záznamy, prevádzku a vytvárať reporty


Výška max. 2 RU

Servisné služby


Záruka



Analýza a monitoring sieťovej prevádzky - Sonda Špecifikácia / Min. parametre

Typ zariadenia Analýza a monitoring sieťovej prevádzky – SondaRozhrania Min. 4 x 10 GE (SFP+)

Min. 2 x Ethernet manažment (RJ-45)Výkon Min. 4,5 Milionov packetov za sekundu na port

Podporované vlastnostiUcelené škálovateľné riešenie umožňujúce dlhodobé monitorovanie siete na báze technológie dátových tokov (NetFlow, IPFIX, jFlow, cflowd, NetStream).Použitá technológia musí podpovať IPv4, IPv6, VLAN, MPLS, Ethernet 10Mb/s až 100Gb/s ( podľa výkonu zariadenia).Nezávislosť na momentálnej sieťovej infraštruktúre (optické či metalické dátové rozvody) a použitých aktívnych prvkoch (typ alebo výrobca).


Možnosť pasívneho zapojenia bez vplyvu na monitorovanú sieť (zapojenie pomocou TAP Multi-Mode )Zabezpečená vzdialená správa, dohľad a konfigurácia - SSH, HTTPS.Správa užívateľov a prístupových práv na zariadení prostredníctvom užívateľských rolí.Užívateľsky definovaný dashboard (konfigurácia per užívateľ alebo skupina užívateľov)Sondu je možné integrovať do dohľadového systému pre kontrolu dostupnosti a vyťaženia zdrojov technológií SNMP.Vstavaný kolektor minimálne o kapacite 500 GB pre dočasné ukladanie flow štatistík (zaistenie redundancie), ktorý zahŕňa plnohodnotnú funkcionalitu flow kolektora.Podpora simultánneho exportu flow štatistík na ľubovoľný počet cieľov (redundantné kolektory v rôznych lokalitách, lokálne uloženie dát na sonde).Vytváranie grafov a prehľadov podľa rôznych kategórií (objemy – počet prenesených tokov, bytov, packetov; IP prevádzka – TCP, UDP, ICMP; protokoly – http, SSH, a pod.)Generovanie štatistík (aj automaticky) a podrobných výpisov nad voliteľnými časovými intervalmi s možnosťou odosielania formou emailu aj online reporty s možnosťou exportu do PDF a CSVČasová synchronizácia zariadenia proti centrálnemu zdroju času na sieti.Použitie DNS cache na zariadení pre rýchlejší preklad IP adries na doménové mená.Spracovanie dátovej prevádzky IPv4 a IPv6, VLAN, MPLS a ich reportovanie na kolektor.Monitorovanie prevádzky v tuneli GRE.Užívateľsky definovateľné šablóny pre protokoly NetFlow v9 a IPFIX.Monitorovanie VoIP štatistík, protokol SIP - položky typu SIP URI, jitter, latencia, stratovosť paketov. Použitá štandardná technológia reportovania týchto rozširujúcich štatistík (šablóny NetFlow v9 alebo IPFIX).Monitorovanie a analýza DNS prevádzky - položky ako typ otázky, opýtaná doména, návratová hodnota, odpoveď.Monitorovanie a analýza Samba / CISF prevádzky - položky typu sieťová cesta, názov súboru, typ operácie.Monitorovanie DHCP prevádzky - položky ako typ DHCP požiadavka, originálna MAC adresa.Automatické vyhodnocovanie real time meraných dát s cieľom identifikovať incidenty a tieto reportovať. Notifikácia o vzniku eventu alebo alertu a následný reporting pomocou emailu alebo SMSkySystém reportuje pre definované aplikácie a každú používateľskú transakciu realizovanú nad aplikáciou dobu odozvy aplikácie a čas na transportnej vrstve. Vďaka tomu je možné odlíšiť oneskorenie siete od oneskorenia aplikácie.Systém monitoruje aplikácie bez nutnosti inštalovať akýkoľvek SW na servery alebo klientské stanice.Systém monitoruje aplikácie bez akéhokoľvek vplyvu na aplikáciu alebo sieťovú infraštruktúru.Možnosť rozšírenia funkcionalít o On demand full Packet Capture funkcionalita pre následné analýzy a troubleshooting ( môže


vyžadovať dodatočné licencie )Pri nasadení s Kolektorom môžu byť niektoré funkcionality vykonávané na Kolektore.Podpora distribuovanej architektúry

Manažment zariadenia Cez jedno centrálne zabezpečené webové rozhranie v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku

Napájanie 1 x ACFyzické vlastnosti Rackovateľný do 19" racku 1U




Analýza a monitoring sieťovej prevádzky - Kolektor Špecifikácia / Min. parametre

Typ zariadenia Analýza a monitoring sietovej prevádzky – Kolektor

Rozhrania Min. 2 x plnohodnotné management (administratívne) porty 10/100 / 1000Mb / s pre zabezpečenú vzdialenú správu a prenos NetFlow

Výkon Minimálny výkon spracovania 250000 Fps (dátových tokov za sekundu)Minimálna kapacita úložiska 24TB.

Podporované vlastnosti Podpora štandardov NetFlow v5, NetFlow v9, IPFIX, jFlow, cflowd, NetStream, sFlow, NetFlow Lite.Možnosť dohľadania ľubovoľnej komunikácie až na úroveň jednotlivých flow záznamov, priebežné grafy prevádzky, top štatistiky, reporty, alerty, databázy aktívnych zariadení na sieti vr. identifikácia zariadení.Správa užívateľov a prístupových práv na zariadení prostredníctvom užívateľských rolí. Separácia dát s obmedzením prístupu pre jednotlivé roly / používateľa.Podpora autentizácie voči LDAP (Active Directory).Zabezpečená vzdialená správa, dohľad a konfigurácia - SSH, HTTPS.Hardvérové kolektory musia byť vybavené HOT SWAP diskami a podporujú RAID6 vrátane SMART detekcie a majú redundantné napájanieSystém je schopný zbierať a ukladať dlhodobo dáta z viac ako 1200 flow zdrojov. Disková kapacita dátového úložiska musí umožniť záznamy štatistík bez akejkoľvek redukcie v horizonte minimálne šiestich mesiacov.Užívateľsky definovaný dashboard (konfigurácia per užívateľ alebo skupina užívateľov)Kolektor je možné integrovať do dohľadového systému pre kontrolu dostupnosti a vyťaženia zdrojov technológií SNMP.Podpora pre Cisco NEL, Cisco NSEL, Cisco AVC, Cisco NBAR2.Kolektor automaticky identifikuje každý zdroj flow štatistík, ktorý mu tieto štatistiky zasiela na spracovanie. O danom zdroji získa základné informácie ako názov, počet a rýchlosť rozhrania. Pre každý zdroj flow štatistík automaticky zobrazuje graf priebehu prevádzky.Možnosť preposielania prijímaných flow štatistík na spracovanie na ďalšie kolektory vrátane možnosti samplovania na úrovni dátových


tokov.Flow štatistiky je možné automaticky zálohovať na externé sieťové úložisko z dôvodu dlhodobej archivácie. Zálohované štatistiky možno v prípade potreby priamo obnoviť užívateľom do kolektora, kde je možné tieto štatistiky analyzovať štandardnými prostriedkami.Vytváranie dlhodobých grafov a prehľadov s rôznymi typmi pohľadov rozdelených do kategórií podľa objemu (počet prenesených bytov, tokov, paketov), IP prevádzky (TCP, UDP, ICMP, ostatné) alebo protokolu (HTTP, IMAP, SSH), vrátane plnej konfigurácie grafov a pohľadov užívateľom.Automatická notifikácia v prípade vzniku užívateľom definovanej situácie (napr. Nadmerný prenos dát, prekročenie definovanej relatívnej alebo absolútnej prahovej hodnoty, atď.) Prostredníctvom emailu, SNMP trapu a Syslog, možnosť automatického spustenia užívateľom definovaného skriptu.Časová synchronizácia zariadenia proti centrálnemu zdroju času na sieti.Použitie DNS cache na zariadení pre rýchlejší preklad IP adries na doménové mená.Užívateľsky definovateľné šablóny pre protokoly NetFlow v9 a IPFIX.Monitorovanie zariadení pripojených k dátovej sieti, dlhodobá história aktívnych zariadení, identifikácia na základe IP adresy, MAC adresy, sledovanie VLAN, operačného systému, prihláseného užívateľa na danom zariadení.Systém umožňuje identifikovať bezpečnostné udalosti (napr. Komunikáciu s botnet command & control centrami, prístup na phishing servery, a pod.) Využívaním zdrojov IP a host reputačných databáz poskytovaných výrobcom a aktualizovaných najmenej každých 24 hodín. Systém umožňuje zapojiť ďalšie zdroje IP a host reputačných dát pre automatickú detekciu.Detekcia nadmernej záťaže siete, výpadkov služieb, chýbajúcich reverzných DNS záznamov, nových a cudzích zariadení pripojených k sieti.Detekcia sieťových anomálií na základe predikcie budúceho správania siete s využívaním znalosti histórie komunikácie.Prípadné udalosti, ktoré predstavujú falošné poplachy (false positives) je možné odstrániť prostredníctvom jednoduchej konfigurácie pravidiel vylúčenia falošných poplachov dostupné v používateľskom rozhraní.Detekovanej udalosti je možné automaticky agregovať tak, aby súvisiace udalosti boli prezentované v rámci pomenovanej hrozby (napr. Infikované zariadenia v sieti, chybne nakonfigurované zariadenie, používanie nevhodných aplikácií alebo služieb a pod.).Udalosti je možné automaticky exportovať vo formáte CEF protokolom Syslog. Predpokladané využitie tejto funkcionality je integrácia so systémami typu SIEM alebo log management.Notifikácia o detekovaných udalostiach prostredníctvom e-mailu s podporou rôznych formátov (HTML, incident handling systém, úsporný textový formát) a SMS.Pri nasadení so Sondou môžu byť niektoré funkcionality vykonávané na Sonde.Podpora distribuovanej architektúry

Manažment zariadenia Cez jedno centrálne zabezpečené webové rozhranie v slovenskom,


českom alebo anglickom jazykuNapájanie 2 x ACFyzické vlastnosti Rackovateľný do 19" racku 2U




SW pre replikáciu a zálohovaniePožiadavky a funkcionalita Podpora VMware vSphere prostredia verzie 5.5 a vyššej

Podpora VMware vSphere prostredia s minimálnym počtom 40 virtuálných serverov minimálnePodpora replikácie po LAN sietiObnova celého virtuálneho servera na originálneho alebo iného hostaRýchla obnova služby užívateľom naštartovaním virtuálneho servera zo zálohovacieho súboru na zálohovacom úložiskuObnova individuálných súborov a virtuálnych diskov virtuálneho serveraObnova súborov z bežných filesystémovVyhľadávanie a obnova pre všetky typy Active Directory objektovObnova individuálných objektov Microsoft Exchange 2010 a 2013Obnova individuálných SQL databázVytváranie aplikačne konzistentných obrazov virtuálných serverovMožnosť vytvárania inkrementálnych zálohMožnosť vytvárania nekonečných inkrementálnych zálohIndexovanie filesystémov virtuálnych serverov

Servisné služby

Prístup na servisné stránky výrobcu s možnosťou bezplatnej aktualizácie OS, firmware, minoritných a hlavných softérových updatov na obdobie 36 mesiacov v režime 8x5xNBD


SW pre zálohovanie (100 TB dát)Podporované vlastnosti

podpora heterogénnych prostredí bez obmedzenia chránených / zálohovaných klientov, databáz apodpora fyzických a virtuálnych prostredíintegrovaná deduplikácia (klient,server) azariadeníintegrovaná replikácia zálohovaných dát arozsiahla podpora známych výrobcov páskových azálohovacích zariadeníintegrovaná podpora zálohovania aintegrovaný používateľský portál pre obnovu dátintegrovaný auditing zmien a prístup riadený na základe rolíintegrované web rozhranie, tučný klient a


manažment zálohovacieho riešeniacentralizovaný monitoring a

Servisné služby

Prístup na servisné stránky výrobcu s možnosťou bezplatnej aktualizácie OS, firmware, minoritných aupdatov, ako aj telefonická ana obdobie 36 mesiacov


SlužbyŠpecifikáciaKonzultačné práce architektov riešení, návrhy designu a implementácie, a pod.Práce v súvislosti s implementáciou technológií, nastavenia a oživenia techn. komponentov, vypracovanie revíznych správDokumentačné, školiace a ostatné podporné činnosti


Príloha č. 2 (k RD) - Ocenený súpis položiek (konečný bude upravený podľa návrhu Predávajúceho)

P.č. NázovPočet

ks


v EURCena celkom bez

DPH v EURPrepínač

1. Prepínač - typ 1 642. Prepínač - typ 2 1833. Prepínač - typ 3 1694. Prepínač - typ 4 1125. Prepínač - typ 5 296. Prepínač - typ 6 57. Modem 130


9.


10.











28. Náhradný napájací zdroj AC pre smerovač 6


- typ 3


30.Riadiaci modul s priepustnosťou rozhraní 128 Gbps pre smerovač - typ 4 3

31.Rozširujúca licencia pre aktiváciu Metro Aggregation Services pre smerovač - typ 4 3


33.8-portový SFP GE and 1 port 10GE combo interface modul pre smerovač - typ 4 2


35.


36.Rozširujúca licencia pre aktiváciu 2 x 10G SFP portov pre smerovač - typ 5, typ 6 122


38.Náhradný napájací zdroj 3000W AC Power Supply pre smerovač - typ 1 4

39.


40.



















58.


59.







65. SFP-10G-LRM 8066. SFP+ BiDirectional for 40 km upstream 20

67. SFP+ BiDirectional for 40 km downstream 2068. 10GBASE-SR XFP Module 31

69.


70.


71.1000BASE-BX10 SFP modul, SMF, 1310-nm TX/1490-nm RX wavelength, LC/PC 6


connector




75. 1000BASE-ZX Gigabit Ethernet SFP (DOM) 10DWDM zariadenie


DWDM rozhrania

79.


80.


81.


82.


83.


84.


85.


86. Útlmový článok 10dB, LC konektor 1587. Útlmový článok 12dB, LC konektor 1











97.


98.


99.


100.Rozšírenie kapacity DWDM siete na 20 vlnových dĺžok 42Káble



































134. FTP metalic patch cable RJ45-RJ45, 1m 100


135. FTP metalic patch cable RJ45-RJ45, 2m 543136. FTP metalic patch cable RJ45-RJ45, 3m 142137. FTP metalic patch cable RJ45-RJ45, 5m 24138. FTP metalic patch cable RJ45-RJ45, 7m 23139. FTP metalic patch cable RJ45-RJ45, 10m 20


141.


142.


143.


144.


145.


146.


147.


148.


149.


150.


151.


152. Rozšírenie centrálneho manažment 181


nástroja pre DWDM + MPLS - licencia pre zariadenie Cisco ASR901

153.


154.


155.


156.


157.Centrálny manažment nástroja– platforma EPN 1







163.Business Process Monitoring (BPM) - Transaction / BPM Single Location 100

164.



166.SM Knowledge Management User - Named 21

167.



169.Red Hat Enterprise Linux for SAP Application Virtual Datacenters, Premium 24






184. SW licencia pre službu CLIP 1 používateľ 500

185.


186.


187.

SW licencia pre nahrávanie hovorov využitím aktívneho nahrávania cez IP - zasielanie hlasového toku priamo zariadením na IP logger NICE s podporou sledovania QM 100Napájacie sústavy

188. Napájacia sústava DC typ 1 22189. Napájacia sústava DC typ 2 16190. Napájacia sústava DC typ 3 4191. Napájacia sústava DC typ 4 7192. Napájacia sústava DC typ 5 2193. Napájacia sústava AC typ 1 215194. Napájacia sústava AC typ 2 120195. Napájacia sústava AC typ 3 62196. Napájacia sústava AC typ 4 3197. Napájacia sústava AC typ 5 8198. DC/AC striedač typ 1 3199. DC/AC striedač typ 2 35200. Datová skriňa 45U 50201. Datová skriňa 22U 120202. AKU sada 48V/155Ah 5203. AKU sada 48V/105Ah 5204. DC distibučná lišta 56205. Napájacia lišta AC 182



207.Konštrukcia pre ukotvenie obrazovky a polohovanie do Videosteny 10

208. Dekódovací procesor pre videostenu 10209. Riadiaci procesor videosteny 1210. Streamovaci procesor 8211. Riadenie s napájaním 1212. Dotykový ovládací panel s napájaním 3213. Enkodér IP pre videostrem 4214. Dekodér IP pre videostream 4









226. Diskové pole - Typ 3 - rozšírenie HDD 1 2227. Diskové pole - Typ 3 - rozšírenie HDD 2 2228. Diskové pole - Typ 3 - rozšírenie SSD 1 2229. Diskové pole - Typ 3 - rozšírenie softvér 1 2230. Diskové pole - Typ 3 - rozšírenie softvér 2 2231. HW loadbalancer 2232. SAN 4233. VPN koncentrátor 1234. Internet IPS (HA riešenie) 1

235. DC IPS (HA riešenie) 1236. IPS management 1

237. Web Security (5000 použ., HA riešenie) 1238. Email Security (5000 použ., HA riešenie) 1

239. Analýza a monitoring sieťovej prevádzky 1240. SW pre replikáciu a zálohovanie 100241. SW pre zálohovanie 1

SlužbyPočet hod.

242. Konzultačné služby 48 000


hod.


hod.


hod.


Príloha č. 3 k RD: Záruky, spôsob vykonávania záručného servisu a zmluvné pokuty

Označenie Záručná doba

Spôsob servisu

Reakčná doba

Doba opravy

Zmluvná pokuta

Zariadenia kategórie:Sieťové komponenty (položky P.č. 1 – 75)

3roky v mieste prevádzky, nonstop (24x7x365)

4 hodiny Nasledujúci pracovný deň + 1

10 EUR/hodinu

Zariadenia kategórie: DWDM (položky P.č. 76 – 100)



20 EUR/hodinu

Zariadenia kategórie:Ostatné komponenty (položky P.č. 141 – 241)



15 EUR/hodinu

Za reakčnú dobu (tzv. response time) sa považuje doba od nahlásenia vady zariadenia zhotoviteľovi stanoveným spôsobom do registrácie. Predávajúci je povinný bezodkladne spätne potvrdiť nahlásenie vady zariadenia oprávnenej osobe Kupujúceho. Spätné potvrdenie má deklaratórnu povahu pre začiatok plynutia doby opravy.

Za dobu opravy sa považuje doba od nahlásenia vady zariadenia Predávajúcemu stanoveným spôsobom do protokolárneho odovzdania opraveného funkčného zariadenia, alebo do odovzdania náhradného zariadenia totožného typu, alebo obdobných parametrov, pokiaľ s tým Kupujúci súhlasí (tzv. fix time).


Príloha č.4 k RD: Klientske pracovisko Predávajúceho „Helpdesk“

Predávajúci sa zaväzuje, že zabezpečí poskytnutie služieb klientskeho pracoviska, ako centrálneho pracoviska na nahlasovanie vád a servisných hlásení v režime 24x7 vzhľadom na nepretržitú prevádzku Kupujúceho a zabezpečenie bezpečnosti prevádzky.

Služby klientskeho pracoviska (Helpdesk) bude poskytovať Predávajúci počas trvania záruky t.j. po dobu 3 (troch) rokov záruky a odo dňa naposledy uvedeného zariadenia alebo tovaru do prevádzky u Kupujúceho.

Spôsob nahlasovania vady tovaru:

a) vada bude nahlásená telefonicky na číslo XXXX alebo elektronickou poštou na emailovú adresu XXXXX

b) v hlásení bude stručne popísaná chyba alebo prejav vady, bude uvedené sériové (výrobné) číslo chybného zariadenia, číslo príslušného preberacieho protokolu (dodacieho listu resp. akceptačného protokolu) a uvedená kontaktná osoba Kupujúceho s telefónnym číslom a emailovou adresou.

c) Predávajúci potvrdí Kupujúcemu prijatie nahlásenia poruchy bezodkladne s dobou pravdepodobného príchodu servisného technika na servisný zásah.


Príloha č. 5: Publicita a informovanosť (k RD)

Horizontálne prevedenie

Vertikálne prevedenie


Príloha č.6 (k RD): Návrh čiastkovej kúpnej zmluvy

ČIASTKOVÁ KÚPNA ZMLUVA č. ........(doplní Predávajúci)

uzatvorená na základe ustanovení Rámcovej dohody č. xxxxxxxxx zo dňa dd.mm.rr. podľa ust. § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“)

a v súlade s ust. § 83 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“)

medzi zmluvnými stranami:

Kupujúci:


Sídlo: Klemensova 8, 813 61 BratislavaIČO: 35704713Právna forma: Iná právnicka osobaZapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po,

vložka číslo: 312/BŠtatutárny orgán: Mgr. Martin Erdössy, generálny riaditeľ ŽSROsoby oprávnené konať:– vo veciach zmluvných: Ing. Igor Olexa, riaditeľ odboru telekomunikácií, informatiky

a informačnej bezpečnosti GR ŽSR Ing. Jozef Veselka, riaditeľ odboru investorského GR ŽSR


Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.IČO: 31 364 501IČ DPH: SK2020480121DIČ: 2020480121IBAN: SK11 0200 0000 3500 0470 0012BIC/SWIFT kód: SUBASKBXTel. č., e-mail: +421 2 2029 2735, [email protected]

(ďalej len „Kupujúci“)

a

Predávajúci:

Obchodné meno: Sídlo:Právna forma: Zapísaná:Štatutárny orgán: Osoby oprávnené konať: vo veciach zmluvných: vo veciach technických:


Bankové spojenie: IČO: IČ DPH:DIČ:IBAN: SWIFT/BIC:Tel. č., e-mail:

(ďalej len „Predávajúci“)

za nasledovných podmienok:

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Kupujúci a Predávajúci uzatvorili dňa dd.mm.rr Rámcovú dohodu č. XXXX (ďalej len „Rámcová dohoda“ alebo „RD“).

2. Účelom RD je zabezpečiť podľa potrieb Kupujúceho v priebehu štyroch rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti RD dodávky informačno-komunikačných technológií a poskytovanie súvisiacich konzultačných, implementačných, inštalačných, konfiguračných, hlasových služieb vrátane aplikačného rozvoja, rozvoja infraštruktúry dátových centier, školení a podporných služieb, ktoré vyplynú z riešenia jednotlivých konkrétnych projektov modernizácie infraštruktúry. Predmetom RD je úprava podmienok týkajúcich sa zadávania jednotlivých verejných zákaziek na dodanie tovaru a súvisiacich konzultačných, implementačných a podporných služieb špecifikovaných v Prílohe č. 1 Technická špecifikácia RD tak, aby právny vzťah medzi zmluvnými stranami bol riadne založený na vopred definovanom zmluvnom základe.

3. Zmluvné strany sa v Rámcovej dohode dohodli (časť A. bod 3), že jednotlivé verejné zákazky zadávané na základe a podľa podmienok RD budú na základe dohody zmluvných strán uzatvárané a realizované po dobu platnosti RD formou písomných čiastkových zmlúv, a to buď formou čiastkovej kúpnej zmluvy (v prípade, ak predmetom plnenia čiastkovej zmluvy bude dodanie tovaru podľa Prílohy č. 1 RD) alebo formou čiastkovej zmluvy o dielo (v prípade,ak predmetom plnenia čiastkovej zmluvy bude poskytnutie služby podľa Prílohy č. 1 RD, ktorej výsledkom bude vykonanie diela).

4. Na základe ustanovení v súčasnosti platnej a účinnej RD a v súlade s ust.§ 83 ods. (4) ZoVO, uzatvárajú zmluvné strany túto čiastkovú kúpnu zmluvu (ďalej len „zmluva“).

5. Ustanovenia RD, vrátane jej príloh, ktoré nie sú v tejto zmluve upravené odchylne tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a záväznú časť jej obsahu. Zmluvný vzťah medzi zmluvnými stranami, založený touto zmluvou, sa teda okrem ustanovení tejto zmluvy riadi aj ustanoveniami a obchodnými podmienkami Rámcovej zmluvy, vrátane jej príloh, s výnimkou práv a povinností zmluvných strán, ktoré sú v tejto zmluve dohodnuté odchylne alebo podrobnejšie. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností zmluvné strany uvádzajú, že v prípade rozporu medzi ustanoveniami RD a tejto zmluvy, majú ustanovenia tejto zmluvy prednosť.

2. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu tovar riadne špecifikovaný v Prílohe č. 1 tejto zmluvy: Technická špecifikácia tovaru (ďalej len „tovar“), previesť na neho vlastnícke právo k tomuto tovaru a Kupujúci sa zaväzuje dohodnutým


spôsobom spolupôsobiť, riadne dodaný tovar prevziať a zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú cenu. Príloha č. 1 tejto zmluvy: Technická špecifikácia tovaru (ďalej len „Príloha č. 1“) tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a záväznú časť jej obsahu.

2. Predávajúci sa zaväzuje, že Kupujúcemu dodá tovar: � v množstve uvedenom v Prílohe č. 2 tejto zmluvy: Ocenený súpis položiek (ďalej len

„Príloha č. 2“).� v lehote dodania dohodnutej v čl. 3.bod 2. tejto zmluvy,� v predpísanej alebo schválenej akosti (pokiaľ je záväzne ustanovená alebo pokiaľ to vyplýva

z osobitných predpisov, napr. technických noriem) alebo v akosti uvádzanej výrobcom s vyznačenými údajmi o výrobcovi a tovare v súlade s príslušnými právnymi predpismi, inak v dohodnutej akosti,

� v riadnom originálnom obale, pričom tovar bude riadne uspôsobený na prepravu,� spoločne s licenciou alebo sublicenciou na riadne použitie počítačového programu

(softvéru), ktorý je autorským dielom, a ktorý je súčasťou dodaného tovaru; odmena poskytnutie licencie (sublicencie) je v plnom rozsahu obsiahnutá v cene príslušného tovaru dohodnutej v tejto zmluve. Pre vylúčenie pochybností sa výslovne uvádza, že na dodaný tovar/softvér, ktorý nie je a/alebo nebol a/alebo nebude vyvíjaný špeciálne pre účely plnenia tejto zmluvy sa vzťahujú podmienky používania jeho výrobcov, autorov, dodávateľov dodané spolu s tovarom.

3. Predávajúci sa zaväzuje, že tovar dodá pri zachovaní minimálnych funkčných špecifikácií, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.

4. Predávajúci sa zaväzuje plniť predmet tejto zmluvy a dodať tovar v súlade s platnými právnymi predpismi, normami obsahujúcimi technické špecifikácie a technické riešenia, technické a technologické postupy alebo iné určujúce kritériá tak, aby dodané tovary, uskutočnené postupy či poskytnuté služby vyhovovali účelu uzatvorenia tejto zmluvy. Porušenie týchto povinností zo strany Predávajúceho alebo nepravdivosť alebo nesprávnosť uvedených potvrdení a vyhlásení Predávajúceho sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy, s možnosťou Kupujúcehood tejto zmluvy okamžite odstúpiť.

5. Predávajúci sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy rešpektovať zásadu účelnosti a hospodárnosti pri rešpektovaní ďalších požiadaviek v súlade s touto zmluvou a Rámcovou dohodou.

3. MIESTO PLNENIA, TERMÍN PLNENIA A DODACIE PODMIENKY

1. Predávajúci je povinný dodať tovar do miesta plnenia uvedeného v Prílohe č. 1.2. Predávajúci je povinný dodať tovar v lehote do xx dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy najneskôr

však do 90 dní odo dňa uzatvorenia tejto zmluvy. Predávajúci je povinný telefonicky alebo zaslaním e-mailovej správy vyrozumieť zamestnanca Kupujúceho uvedeného v čl. 10 tejto zmluvy, na kontaktné údaje tam uvedené, o dátume a čase dodania tovaru aspoň 3 pracovné dni pred dodaním.

3. Kupujúci je oprávnený odmietnuť tovar prevziať v prípade, ak bol dodaný po dohodnutej lehoty, ak má viditeľné vady (najmä poškodený obal), nebola dodržaná dohodnutá špecifikácia tovaru alebo dohodnuté množstvo tovaru, alebo ak Predávajúci spolu s tovarom nedodá všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru.

4. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY


1. Kupujúci sa zaväzuje za riadne dodaný tovar zaplatiť jednotkovú cenu uvedenú v Prílohe č. 2 tejto zmluvy, a to na základe faktúry vystavenej Predávajúcim. V prípade, že zmluvné strany zistia v súlade s časťou E. RD, že jednotkové ceny tovaru sú na relevantnom trhu nižšie ako ceny podľa Prílohy č.2, Kupujúci za riadne dodaný tovar zaplatí jednotkovú cenu určenú spôsobom podľa bodu 2. časti E. RD. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za tovar dodaný podľa tejto zmluvy nesmie spolu s cenou za tovary a diela podľa iných čiastkových zmlúv uzavretých na základe RD presiahnuť sumu vo výške XXXXX Eur (slovom: XXXXX Eur) bez DPH.

2. V jednotkovej cene tovaru sú zahrnuté náklady na obstaranie tovaru, clo, obaly, doprava tovaru do dohodnutého miesta dodania, všetky ostatné náklady Predávajúceho vynaložené v súvislostis dodaním tovaru podľa tejto zmluvy, prípadné licencie/sublicencie ako aj poskytovanie bezplatného záručného servisu a servisnej podpory špecifikovanej v Prílohe č. 1 a prevádzkovanie HelpDesk podľa Prílohy č. 4 RD: Klientske pracovisko Predávajúceho „HelpDesk“ (ďalej len „Príloha č. 4 RD“).

3. Cena na faktúre bude určená ako súčet cien riadne dodaných tovarov pričom cena za tovar bude určená ako násobok jednotkovej ceny tovaru a počtu kusov dodaného tovaru.

4. Právo na zaplatenie ceny za dodaný tovar vznikne Predávajúcemu riadnym dodaním tovaru do dohodnutého miesta dodania, v dohodnutom množstve a kvalite, ktoré bude potvrdené na dodacom liste oprávnenou osobou Kupujúceho.

5. Predávajúcemu vznikne právo vystaviť faktúru za riadne dodaný tovar dňom potvrdenia dodacieho listu oprávnenou osobou Kupujúceho.

6. Peňažný záväzok sa považuje za splnený dňom, v ktorom bola príslušná suma odpísaná z bankového účtu povinnej zmluvnej strany v prospech bankového účtu oprávnenej zmluvnej strany.

7. Kupujúci neposkytne Predávajúcemu žiadny preddavok.8. Predmet plnenia tejto zmluvy bude financovaný z vlastných zdrojov Kupujúceho,

z kapitálových transferov, prípadne z prostriedkov Európskej únie a Štátneho rozpočtu pričom DPH bude hradená z vlastných zdrojov Kupujúceho. DPH bude vypočítaná a fakturovaná v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

9. Faktúra bude uhradená výlučne bezhotovostným prevodom na bankový účet Predávajúceho uvedený v RD. Akákoľvek zmena bankového účtu sa považuje za zmenu tejto zmluvy, ktorú je možné vykonať len na základe dodatku uzatvoreného v súlade s RD.

10. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov, predovšetkým v zmysle ustanovení § 3a ods. (1) Obchodného zákonníka a v zmysle zákonač. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. Okrem toho musí obsahovať:

• označenie „XXXXX“• číslo RD a číslo čiastkovej zmluvy• označenie dodaného tovaru• názov Predávajúceho, sídlo a IČO Predávajúceho• bankový účet Predávajúceho uvedený v RD• čiastku k úhrade bez DPH• čiastku DPH (ak je Predávajúci platca DPH na Slovensku)• čiastku k úhrade vrátane DPH (ak je Predávajúci platca DPH na Slovensku)• splatnosť faktúry slovom.

11. Predávajúci je povinný ku každému vyhotoveniu faktúry priložiť kópiu dodacieho listu potvrdeného oprávnenou osobou Kupujúceho v súlade s bodom 1. článku 5 tejto zmluvy.


12. Faktúry budú predkladané v piatich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie musí byť rovnopis s originálnymi podpismi. Faktúry budú doručované Predávajúcim na adresu: ŽSR, Generálne riaditeľstvo, Odbor telekomunikácií, informatiky a informačnej bezpečnosti, Klemensova 8, 813 61 Bratislava.

13. Ak faktúra vrátane príloh k faktúre nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje alebo iné nezrovnalosti z vecnej alebo formálnej stránky, Kupujúci je oprávnený vrátiť takúto faktúru Predávajúcemu. Predávajúci je povinný predložiť novú faktúru vrátane príloh, v takom prípade sa bude lehota splatnosti faktúry odvíjať od termínu predloženia novej faktúry vrátane príloh. Kupujúci je oprávnený počas plnenia RD zmeniť, vynechať alebo pridať požadovaný dokument, ktorý bude prílohou faktúry.

14. Každá faktúra je splatná vždy do 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia do sídla Kupujúceho pričom zmluvné strany berú na vedomie, že dohodnutá lehota splatnosti nie jev hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre Predávajúceho podľa § 369d Obchodného zákonníka.

15. Ak bude Predávajúci zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov, Kupujúci uhradí Predávajúcemu fakturovanú dohodnutú cenu zníženú o čiastku rovnajúcu sa výške DPH uvedenú na faktúre. Túto neuhradenú čiastku uhradí Kupujúci Predávajúcemu na základe preukázania úhrady DPH daňovému úradu za príslušný mesiac/štvrťrok čestným vyhlásením, že DPH uvedená na faktúre pre Kupujúceho bola v lehote splatnosti uhradená daňovému úradu, fotokópiou daňového priznania a fotokópiou výpisu o zaplatení DPH.

5. PREVZATIE TOVARU, PRECHOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA A NEBEZPEČENSTVA ŠKODY

1. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný dodaný tovar prezrieť. Prevzatie riadne dodaného tovaru oprávnená osoba Kupujúceho písomne potvrdí na dodacom liste. Jedna kópia dodacieho listu ostáva Kupujúcemu.

2. Dodací list musí obsahovať najmä označenie zmluvných strán, číslo čiastkovej zmluvy, názov a množstvo dodaného tovaru, odtlačok pečiatky Predávajúceho, meno a podpis oprávnenej osoby Predávajúceho a dátum dodania a prevzatia tovaru. Oprávnená osoba Kupujúceho potvrdí dodanie tovaru na dodacom liste uvedením svojho mena, priezviska, podpisu a odtlačku pečiatky Kupujúceho.

3. Nebezpečenstvo škody na tovare a vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho prevzatím tovaru v zmysle tohto článku.

6. OSTATNÉ PRÁVA A POVINNOSTI

1. Predávajúci je povinný dodať len originálny tovar, bez právnych a faktických vád, pričom jeho pôvod je povinný na žiadosť Kupujúceho preukázať. Predávajúci je ďalej povinný bezodkladne pri dodaní predložiť príslušné certifikáty, osvedčenia, záručné listy a iné doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru. V prípade nesplnenia týchto povinností Predávajúcim, Kupujúci nie je povinný dodaný tovar prevziať.

2. Predávajúci sa zaväzuje, že dodaný tovar bude bez zjavných vád, novo vyrobený a že ho bude možné prevádzkovať v súlade s výrobcom predpísanými technickými podmienkami.


3. Predávajúci sa zaväzuje, že dokumenty a súbory dát, ktoré Kupujúcemu v rámci predmetu plnenia podľa tejto zmluvy odovzdá sú autorizovanými kópiami originálov príslušných dokumentov a súborov dát, neobsahujú žiadne infiltračné prostriedky, a že k nim má Predávajúci práva na ich šírenie a správu, ktoré mu umožňujú s nimi nakladať a ďalej ich poskytovať.

4. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s Kupujúcim bez zbytočného odkladu rokovať o všetkých otázkach, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť proces dodania dohodnutého tovaru podľa tejto zmluvy, a že mu bude oznamovať všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť dohodnutý termín pre dodanie tovaru v zmysle tejto zmluvy.

5. Kupujúci sa zaväzuje, že bude dohliadať na riadne používanie tovaru podľa pokynov Predávajúceho resp. pokynov uvedených v návodoch na použitie (technických podmienkach, popisoch vybavenia a pod.), ktoré Predávajúci Kupujúcemu v súlade s bodom 1. tohto článku odovzdá.

6. Pokiaľ v dôsledku porušenia povinnosti, resp. povinností, Predávajúceho stanovených na základe tejto zmluvy (pokiaľ má byť táto zmluva spolufinancovaná z fondov Európskej únie), nebude Kupujúcemu uhradený finančný príspevok alebo jeho časť z fondov Európskej únie, ktorý mal byť použitý na úhradu časti kúpnej ceny Kupujúcim, má Predávajúci povinnosť zaplatiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu rovnajúcu sa finančnému príspevku v rozsahu, v akom nebol Kupujúcemu z fondov Európskej únie uhradený.

7. Predávajúci je povinný poskytnúť Kupujúcemu všetku nevyhnutnú súčinnosť k získaniu nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ na plnenie predmetu tejto zmluvy. Za týmto účelom je najmä, no nie výlučne povinný plniť všetky povinnosti vyplývajúce pre neho z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a/alebo EÚ upravujúcich poskytovanie a následnú kontrolu finančných plnení z fondov EÚ, poskytnúť Kupujúcemu všetku ním vyžadovanú súčinnosť a podporu na splnenie povinností Kupujúceho vyplývajúcich z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a/alebo EÚ ako aj zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ako i poskytnúť Kupujúcemu všetku ním vyžadovanú súčinnosť a podporu na získanie nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ, splnenie podmienok uvedených v príslušnej výzve riadiaceho orgánu na predkladanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, preukazovanie oprávnenosti súladu projektu s osobnými, vecnými, finančnými, územnými a časovými predpokladmi poskytnutia nenávratného finančného príspevku, prípravu projektu k žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, prípravu samotnej žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ako i prípravu všetkých vyžadovaných dokladov a dokumentov.

8. Za účelom overovania oprávnenosti výdavkov, monitoringu a dokumentácie realizácie projektu, v rámci ktorého je predmet tejto zmluvy financovaný, je Kupujúci oprávnený bezodplatne požadovať od Predávajúceho dodanie dokumentácie o vykonaní jednotlivých bodov predmetu zmluvy a dokumentácie potrebnej na overovanie oprávnenosti výdavkov vynakladaných v rámci projektov z fondov EÚ počas platnosti a účinnosti tejto zmluvya tiež po ukončení platnosti tejto zmluvy, a to až do 31.12.2021. Dokumentácia musí byť v súlade s celkovou projektovou dokumentáciou v slovenskom jazyku v listinnej alebo elektronickej podobe (napr. vo formáte štandardov DOC, RTF, PDF, XLS a pod.). V prípade ak sú niektoré vyžadované podklady v inom ako slovenskom jazyku, je Predávajúci povinný zabezpečiť ich preklad do slovenského jazyka. Predávajúci je povinný túto dokumentáciu vytvárať, evidovať, uchovávať a dodať v lehote na základe vzájomných dohôd, vrátane poskytnutia primeranej súčinnosti Kupujúcemu pri dokladovaní oprávnenosti výdavkov týkajúcich sa financovania predmetu zmluvy.

9. Predávajúci sa zaväzuje že v súlade s ustanoveniami RD umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov


Slovenskej republiky (najmä zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z europských štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

10. Predávajúci je povinný s nositeľom práv duševného vlastníctva, ktoré sú súčasťou tovaru dodaného na základe tejto zmluvy zmluvne zabezpečiť možnosť voľného nakladania s týmito právami Kupujúcim a zabezpečiť Kupujúcemu za týmto účelom licenciu alebo sublicenciu na použitie týchto práv tretích osôb v rozsahu nevyhnutnom na použitie dodaného tovaru spôsobom zodpovedajúcim účelu tejto zmluvy. Predávajúci sa zaväzuje, že dodaním predmetu plnenia podľa tejto zmluvy nezasiahne neoprávnene do autorských práv tretej osoby. Za prípadný neoprávnený zásah do autorských a iných práv tretej osoby nesie zodpovednosť výlučne Predávajúci.

11. Predávajúci výslovne vyhlasuje, že je plne oprávnený disponovať s prípadnými právami duševného vlastníctva, vrátane autorských práv ,zahrnutých v predmete plnenia podľa tejto zmluvy, a zaväzuje sa za týmto účelom zabezpečiť riadne a nerušené užívanie dodaných tovarov Kupujúcim, vrátane zabezpečenia súhlasov autorov diel v súlade s autorským zákonom, avšak v súlade s licenčnými podmienkami tretích strán.

12. Predávajúci vyhlasuje, že je oprávnený poskytnúť Kupujúcemu časovo a miestne neobmedzené nevýhradné licencie/sublicencie ku každému jednému softvérovému vybaveniu dodaného tovaru, ktoré je predmetom plnenia podľa tejto zmluvy. V prípade, že sa toto vyhlásenie ukáže v budúcnosti nepravdivým zhotoviteľ sa zaväzuje z takéhoto dôvodu nahradiť Kupujúcemu akúkoľvek škodu, ktorá Kupujúcemu vznikne v dôsledku nepravdivého vyhlásenia a uplatnených nárokov tretích osôb, a to v plnej výške a bez akéhokoľvek obmedzenia.

13. Predávajúci sa tiež zaväzuje na svoje vlastné náklady a výdavky neodkladne obstarať pre Kupujúceho od autorov alebo osôb vykonávajúcich majetkové práva autorov (tretích osôb) súhlas na používanie jednotlivých plnení dodaných, poskytnutých, vykonaných a/alebo vytvorených tretími osobami alebo upraviť jednotlivé plnenia dodané, poskytnuté, vykonané a/alebo vytvorené Predávajúcim, subdodávateľom alebo tretími osobami tak, aby už ďalej neboli porušované autorské práva a/alebo práva priemyselného a/alebo iného duševného vlastníctva tretej osoby, alebo nahradiť jednotlivé plnenia dodané, poskytnuté, vykonané a/alebo vytvorené Predávajúcim, subdodávateľom alebo tretími osobami pre Kupujúceho rovnakými alebo aspoň takými plneniami, ktoré majú rovnaké kvalitatívne, operačné a technické parametre a funkčnosti, alebo ak sa jedná o plnenie poskytnuté na základe licencie tretej osoby, taký nárok vyriešiť v súlade s tým, čo pre taký nárok stanovujú jej licenčné podmienky.

14. Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť oprávnené majetkové a nemajetkové ujmy, vzniknuté v dôsledku toho, že Kupujúci nemohol dodaný tovar riadne a nerušene užívať v súlade s predchádzajúcimi odsekmi tohto článku zmluvy.

15. Predávajúci je povinný písomne oznámiť Kupujúcemu každú zmenu súvisiacu s personálnym, ekonomickým alebo iným prepojením voči Objednávateľovi v súvislosti s ustanovením § 2 písm. n) až p) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisova to do 5 dní odo dňa vzniku zmeny.

16. Predávajúci je povinný všetky písomné správy, písomné výstupy, prezentácie, realizačné projekty vrátane preberacích a akceptačných protokolov opatriť vizuálnou identitou projektov podľa príslušného manuálu pre informovanie a komunikáciu. Potrebné dokumenty sa nachádzajú na priloženom linku: http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=176689, konečné návrhy dokumentov, protokolov, dokumentácií, tabúľ, letákov a pod. ohľadom informovania a publicity je potrebné si odsúhlasiť s Kupujúcim).



7. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A VŠEOBECNÉ SERVISNÉ PODMIENKY

1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má dohodnutý tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na Kupujúceho a za vady tovaru, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe, ktorá je 3 roky a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim na základe dodacieho listu.

2. Záruka sa nevzťahuje na nasledovné prípady: � mechanické alebo fyzické poškodenie tovaru Kupujúcim spôsobené neodbornou

manipuláciou Kupujúceho ako užívateľa alebo treťou osobou, a/alebo nedodržaním pokynov obsiahnutých v dokumentácií, ktorú Predávajúci Kupujúcemu v súlade s bodom 1. článku 6 odovzdal;

� poškodenie spôsobené preukázateľne poruchou elektrickej siete , ktoré nenastalo v dôsledku použitia tovaru dodaného Predávajúcim alebo v dôsledku konania Predávajúceho.

� poškodenie spôsobené okolnosťou vyššej moci.3. Práva zo zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe musí Kupujúci uplatniť

u Predávajúceho v záručnej dobe, inak zaniknú. 4. Kupujúci je povinný vady tovaru bez zbytočného odkladu po ich zistení oznámiť Predávajúcemu

na jeho klientske pracovisko uvedené v Prílohe č. 4 RD. V oznámení o vadách tovaru musí Kupujúci vady špecifikovať (opísať a uviesť, ako sa prejavujú) a uviesť, aký nárok z vád uplatňuje.

5. Predávajúci sa zaväzuje, že v mieste Kupujúceho kde bol tovar dodaný resp. je prevádzkovaný bezplatne odstráni oznámenú vadu opravou alebo v prípade, že vadný tovar nie je možné opraviť, Predávajúci navrhne Kupujúcemu bezplatnú výmenu vadného tovaru za iný tovar so zhodnými alebo objektívne lepšími technickými a užívateľskými vlastnosťami, pričom Kupujúci má právo tento návrh Predávajúceho odmietnuť. Ak Kupujúci uplatnil nárok na zľavu z kúpnej ceny môže o zľavu znížiť kúpnu cenu platenú Predávajúcemu; ak kúpna cena bola už zaplatená, môže Kupujúci požadovať jej vrátenie do výšky zľavy spolu s úrokmi vo výške úroku z omeškania v zmysle platných právnych predpisov ako aj použiť právo na zľavu na započítanie s pohľadávkou Predávajúceho, a to všetko bez ohľadu na včasnosť oznámenia vád.

6. Predávajúci odstráni oznámenú vadu bez zbytočného odkladu najneskôr však do termínu odstránenia vady (doba opravy) uvedeného v Prílohe č. 3 RD Záruky, spôsob vykonávania záručného servisu a zmluvné pokuty (ďalej len „Príloha č. 3 RD“) pri dodržaní termínu nástupu na servisný zásah (reakčná doba) uvedeného v Prílohe č. 3 RD, inak Kupujúcemu vznikne nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty Predávajúcim podľa Prílohy č. 3 RD a právo od tejto zmluvy písomne odstúpiť a to aj bez predchádzajúceho písomného upozornenia.

7. V prípade výmeny alebo opravy v servisnom stredisku Predávajúceho alebo výrobcu Predávajúci zabezpečí bezplatnú dopravu vadného tovaru z miesta, kde sa tovar nachádza do servisu a dopravu opraveného alebo vymeneného tovaru späť na miesto jeho použitia a inštalácie vrátane potrebnej bezplatnej montáže, demontáže, spustenia-uvedenia do prevádzky, testovania a súvisiacich činností. Predávajúci na vlastné náklady dodá Kupujúcemu všetky veci (napr. komponenty, inštalačný materiál a pod), ktoré je potrebné dodať alebo vymeniť v dôsledku opravy či výmeny tovaru, v potrebnom množstve a kvalite nie nižšej ako pôvodná nová vec bez vád.

8. V prípade, že doba opravy podľa Prílohy č. 3 RD bude prekročená a prevádzková potreba Kupujúceho si to bude vyžadovať, Predávajúci sa zaväzuje počas doby opravy poskytnúť Kupujúcemu adekvátnu náhradu za chybné zariadenie až do odstránenia poruchy.


9. Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba sa predlžuje o čas trvania záručnej opravy. Predávajúci poskytuje na tovar, ktorý bol vymenený pri riešení reklamácie, ako aj na vymenené, dodané časti (komponenty) opravovaného tovaru a veci dodané v spojitosti s reklamáciou záručnú dobu za akosť, ktorá uplynie 3 roky odo dňa písomného potvrdenia Kupujúceho na protokole o ukončení reklamácie vady.

10. Zmluvné strany sa dohodli, že za účelom odstránenia vád dodaného tovaru, za ktoré Predávajúci nezodpovedá a na ktoré sa nevzťahuje záruka na akosť, bude Predávajúci poskytovať servisné služby aj v prípade vzniku vád, za ktoré Predávajúci nezodpovedá. Cena servisných služieb bude určená podľa podmienok RD.

11. Nahlasovanie záručných vád, ako aj vád za ktoré Predávajúci nezodpovedá, ako aj ostatná vzájomná komunikácia sa bude uskutočňovať v slovenskom jazyku s potvrdením o prevzatí hlásenia.

8. ZMLUVNÉ SANKCIE A NÁHRADA ŠKODY

1. V prípade omeškania Predávajúceho s termínom dodania tovaru, dohodnutým v tejto zmluve, je Predávajúci povinný zaplatiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny tovaru, s ktorým je Predávajúci v omeškaní, a to za každý deň omeškania.

2. V prípade omeškania Predávajúceho s termínmi plnenia záručného servisu (doba opravy a/alebo reakčná doba) uvedenými v Prílohe č. 3 RD, je Kupujúci oprávnený uplatniť si voči Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške podľa Prílohy č. 3 RD.

3. V prípade ak Predávajúci dodá tovar, ktorý nebude originálnym tovarom, alebo ktorý bude mať právne či faktické vady, dôsledkom čoho nebude tovar možné užívať spôsobom, na ktorý bol určený v zmysle čiastkovej zmluvy, Predávajúci je povinný zaplatiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny daného tovaru denne až do doby odstránenia vytknutej vady, resp. výmeny tovaru, v súlade s čl. 7 tejto zmluvy, najviac však v sume 25% ceny takéhoto tovaru.

4. V prípade ak Predávajúci odmietne na žiadosť Kupujúceho preukázať pôvod dodaného tovaru alebo jeho pôvod nepreukáže najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia výzvy je povinný zaplatiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške rovnajúcej sa 25% ceny tovaru, ktorého pôvod odmietol Predávajúci preukázať.

5. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje Predávajúceho povinnosti dodať tovar, s dodaním ktorého je v omeškaní resp. vykonať servis vykonávaný za účelom odstránenia vád dodaného tovaru.

6. V prípade omeškania s plnením peňažného záväzku podľa tejto RD je veriteľ oprávnený uplatniť si voči dlžníkovi úrok z omeškania v zmysle platných právnych predpisov.



9. Každá zmluvná strana zodpovedá za priamu škodu spôsobenú druhej zmluvnej strane v súvislosti s plnením tejto zmluvy pričom vzniknutá škoda bude poškodenej zmluvnej strane nahradená za predpokladu riadneho preukázania jej vzniku, výšky, porušenia zmluvnej povinnosti a príčinnej súvislosti medzi týmto porušením a vznikom škody v peniazoch, ak navrátenie veci do pôvodného stavu nie je možné. V prípade, že vzniknutá škoda za ktorú zodpovedá Predávajúci nebude krytá poistením podľa bodu 2. časti J. Spoločné a záverečné ustanovenia RD, Predávajúci je povinný túto škodu uhradiť z vlastných prostriedkov.


10. Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto neplnenie bude vychádzať celkom alebo čiastočne z okolností vylučujúcich zodpovednosť podľa § 374 Obchodného zákonníka. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú účinky spojené.

11. Ustanovenie predchádzajúceho bodu tohto článku sa uplatní za predpokladu, že druhá zmluvná strana bola písomne oboznámená o týchto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou zmluvnou stranou, ako náhle sa o ich výskyte dozvedela.

9. UKONČENIE ZMLUVY

1. Okrem prípadov podľa Obchodného zákonníka možno od tejto zmluvy písomne odstúpiť aj v prípadoch a za podmienok uvedených v RD alebo v tejto zmluve.

2. V prípade, ak ktorákoľvek zo zmluvných strán poruší niektorú zo svojich povinností, porušenie ktorej Obchodný zákonník, RD alebo táto zmluva nepovažuje za podstatné, a nesplní takúto povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá, môže druhá zmluvná strana od zmluvy odstúpiť.

3. Kupujúci môže okamžite odstúpiť od tejto zmluvy v prípadoch podstatného porušenia zmluvnej povinnosti Predávajúcim, pričom za podstatné porušenie sa považuje, najmäak Predávajúci riadne nesplnil príp. porušil nasledovné povinnosti: a) povinnosť dodať tovar v lehote dohodnutej v tejto zmluve, pričom s dodaním tovaru

sa Predávajúci omeškal o viac ako 20 dní, b) povinnosť dodať tovar v stanovenej alebo dohodnutej kvalite, c) povinnosť dodržiavať termíny a ostatné podmienky záručného servisu podľa článku 6 časti

C. RD alebo článku 7. tejto zmluvy, d) povinnosti vyplývajúce z ustanovení bodov 1., 4. a 7. článku 5 časti C. RD alebo bodov 1., 3.

a 6. článku 6. tejto zmluvy,e) z dôvodov uvedených v § 19 ZoVO,f) subdodávateľ Predávajúceho nespĺňa/stratil svoje osobné postavenie v zmysle ZoVO

a Predávajúci nepredloží údaje, že subdodávateľ spĺňa/už opätovne spĺňa § 32 ods. (1) ZoVO a/alebo, že u neho neexistuje dôvod vylúčenia podľa § 40 ods. (6) písm. a) až h) a ods. (7) ZoVO,

g) Predávajúci nepredloží úradne overené kópie originálov dokladov uvedených v § 32 ods. (2) ZoVO,

h) Predávajúci nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky vykonávania/dodania predmetu plnenia podľa tejto zmluvy a ďalšie parametre a podmienky ktoré boli stanovené touto Zmluvou, platnými technickými normami platnými na území Slovenskej republiky, technickými normami železníc, vnútornými predpismi Kupujúceho a všeobecne záväznými právnymi predpismi,

i) Predávajúci nezačne, preruší alebo zastaví práce na vykonaní/dodaní predmetu plnenia podľa tejto zmluvy z iných dôvodov ako dôvodov na strane Kupujúceho alebo z dôvodu, že nastali skutočnosti, ktoré Predávajúci nemohol predvídať v čase uzatvorenia tejto Zmluvy ani pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať;

j) v dôsledku činnosti Predávajúceho došlo k ohrozeniu alebo narušeniu bezpečnosti alebo plynulosti prevádzky železničnej dráhy alebo k ohrozeniu alebo narušeniu bezpečnosti alebo plynulosti dopravy na dráhe;

k) Predávajúci neinformuje Kupujúceho o prekážkach pri plnení predmetu plnenia podľa tejto zmluvy;


l) Predávajúci bol zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle Zákona o DPH;

m) dôjde k predaju podniku resp. časti podniku Predávajúceho tretej osobe;n) Predávajúci vykoná úkon, ktorý by mohol spôsobiť Kupujúcemu zhoršenie vymožiteľnosti

aj nesplatných pohľadávok Predávajúceho alebo by ohrozil plnenie predmetu zmluvy;o) ak Kupujúci zistí, že Predávajúcemu bola právoplatným rozhodnutím orgánu aplikácie práva

uložená sankcia alebo povinnosť z dôvodu, že si riadne a včas, vôbec alebo v podstatnom rozsahu nesplnil svoju povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy uzavretej s osobou, ktorá mu bola subdodávateľom; vo vzťahu k akémukoľvek predmetu plnenia Predávajúceho;

p) Predávajúci vykonáva časť predmetu plnenia, resp. predmet plnenia prostredníctvom subdodávateľa, ktorý nemá zapísaných konečných užívateľov výhod v registri konečných užívateľov výhod, hoci ich tam v zmysle ZoVO musí mať zapísaných;

q) Predávajúci nemal v čase uzavretia tejto zmluvy v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod alebo ak bolo počas trvania tejto zmluvy právoplatne rozhodnuté o vyčiarknutí Predávajúceho z registra konečných užívateľov výhod alebo ak mu bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní;

r) Predávajúci poveril tretiu stranu poskytnutím časti predmetu plnenia bez predchádzajúceho písomného súhlasu Kupujúceho, alebo zmenil subdodávateľa bez predchádzajúceho písomného súhlasu Kupujúceho.

4. Ak Kupujúci bude v omeškaní so zaplatením ceny za riadne dodaný tovar podľa tejto zmluvy o viac ako 20 dní, Predávajúci môže okamžite od tejto zmluvy odstúpiť ak porušenie nebolo napravené ani v dodatočnej lehote 20 dní po doručenej písomnej výzve Predávajúceho.

5. Právne účinky odstúpenia od tejto zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného oznámeniao odstúpení druhej zmluvnej strane.

6. Odstúpenie od tejto zmluvy nemá vplyv na povinnosť Predávajúceho zaplatiť zmluvnú pokutu.7. Odstúpením od tejto zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán v nej upravené,

okrem nárokov na úhradu spôsobenej škody, nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie a úroky, ako aj nároku Kupujúceho na bezplatné odstránenie zistených vád dodania, resp. záručných vád a ostatných práv a povinností, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvy.

8. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci je oprávnený písomne vypovedať túto zmluvu v prípade, ak Predávajúci nie je schopný dodať alebo nedodá tovar za cenu určenú v súlade s časťou E. RD. Výpoveď je účinná okamihom doručenia výpovede Predávajúcemu.

9. V prípade ak predmet plnenia podľa tejto zmluvy má byť spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie, tak doručením písomného oznámenia Kupujúceho Predávajúcemu o nezískaní týchto zdrojov táto zmluva zanikne od začiatku a bude sa na ňu hľadieť akoby nebola uzatvorená. V prípade, že medzi zmluvnými stranami už došlo k plneniu, zmluvné strany si poskytnuté plnenia vrátia pričom Predávajúci sa zaväzuje, že si nebude uplatňovať náhradu škody ani ušlý zisk.

10. Po skončení platnosti a účinnosti tejto zmluvy je Predávajúci povinný v rámci všeobecnej prevencie vzniku škody naďalej poskytovať servisné služby podľa tejto zmluvy a to až do doručenia písomného oznámenia Kupujúceho o zabezpečení servisných služieb treťou osobou. Cena servisných služieb bude určená podľa podmienok RD.


10. OZNAMOVANIE ZMIEN V REGISTRI PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA1. Predávajúci je povinný Kupujúcemu písomne oznamovať každú zmenu zapísaných údajov o jeho osobe

v registri partnerov verejného sektora alebo jeho výmaz z registra partnerov verejného sektora najneskôr do 5 dní odo dňa vykonania zmeny zapísaných údajov alebo výmazu.

2. Predávajúci je povinný Kupujúcemu písomne oznamovať každú zmenu zapísaných údajov o jeho priamych subdodávateľoch alebo subdodávateľoch v ktoromkoľvek rade alebo výmaz týchto subdodávateľov z registra partnerov verejného sektora, a to najneskôr do 5 dní od vykonania zmeny zapísaných údajov alebo výmazu.

3. Predávajúci je povinný Kupujúcemu písomne oznámiť, že na plnení predmetu zmluvy sa má podieľať nový subdodávateľ (v ktoromkoľvek rade), ktorý nebol uvedený v zozname subdodávateľov, ktorý Predávajúci predložil pred podpisom zmluvy pre účely identifikácie či subdodávateľ uvedený v zozname je partnerom verejného sektora, a to do začatia poskytovania plnenia zo strany subdodávateľa. Ak nový subdodávateľ podľa predchádzajúcej vety nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, Predávajúci je povinný spolu s oznámením podľa predchádzajúcej vety predložiť čestné vyhlásenie nového subdodávateľa, že nie je partnerom verejného sektora podľa relevantných ustanovení § 2 zákona o registri partnerov s dostatočným vysvetlením.

11. SANKCIE 1. Ak Predávajúci poruší povinnosť písomne oznámiť Kupujúcemu každú zmenu zapísaných

údajov o jeho osobe v registri partnerov verejného sektora alebo jeho výmaz z registra partnerov verejného sektora najneskôr do 5 dní odo dňa vykonania zmeny zapísaných údajov alebo výmazu, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 5 % zo zmluvnej ceny uvedenej v Prílohe č. 2 tejto zmluvy - Ocenený súpis položiek.

2. Ak Predávajúci poruší povinnosť písomne oznámiť Kupujúcemu každú zmenu zapísaných údajov o jeho priamych subdodávateľoch alebo subdodávateľoch v ktoromkoľvek rade, ktorí sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, alebo výmaz týchto subdodávateľov z registra partnerov verejného sektora, a to najneskôr do 5 dní od vykonania zmeny zapísaných údajov alebo výmazu, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 5 % zo zmluvnej ceny uvedenej v Prílohe č. 2 tejto zmluvy - Ocenený súpis položiek.

3. Ak Predávajúci poruší povinnosť písomne oznámiť Kupujúcemu, že na plnení predmetu zmluvy sa má podieľať nový subdodávateľ (v ktoromkoľvek rade), ktorý nebol uvedený v zozname subdodávateľov, ktorý Predávajúci predložil pred podpisom zmluvy pre účely identifikácie či subdodávateľ je partnerom verejného sektora, a to do začatia poskytovania plnenia zo strany objednávateľa, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 5 % zo zmluvnej ceny uvedenej v Prílohe č. 2 tejto zmluvy - Ocenený súpis položiek.

4. Ak Predávajúci nepredložil Kupujúciemu čestné vyhlásenie nového subdodávateľa podľa článku G. Zmena subdodávateľa RD, je povinný zaplatiť Kupujúciemu zmluvnú pokutu vo výške 5 % zo zmluvnej ceny uvedenej v Prílohe č. 2 tejto zmluvy - Ocenený súpis položiek.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

2. Zmluvné strany sú uzrozumené s tým, že táto zmluva sa považuje za zmluvu uzatváranú v bežnom obchodnom styku v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. Zároveň zmluvné strany súhlasia s tým, že Kupujúci zverejní informáciu o uzatvorení tejto zmluvy v Centrálnom registri zmlúv


vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky a to v rozsahu a štruktúre, ktorá je daná nariadením vlády Slovenskej republiky č. 498/2011 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnostio zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy. Protokol o zverejnení Kupujúci odovzdá Predávajúcemu.

3. Zmluvné strany pre účely tejto zmluvy určujú tieto kontaktné osoby zodpovedné za vecnú a odbornú komunikáciu v súvislosti s touto zmluvou:

a) za Kupujúceho: meno: Ing. Igor Olexa, riaditeľ odboru telekomunikácií, informatiky a informačnej bezpečnosti – O210, GR ŽSR Klemensova 8, 813 61 Bratislava, kontaktné údaje: +421 2 2029 7740, Mobil: +421 904 743 353, [email protected]. Zuzana Masaryková, vedúca oddelenia telekomunikácií – O210, GR ŽSR Klemensova 8, 813 61 Bratislava, kontaktné údaje: +421 2 2029 5039, Mobil: +421 903 464 053, [email protected]

b) za Predávajúceho: meno: XXXXX4. Ak sa v prípade doručovania prostredníctvom poštového podniku vráti poštová zásielka

ako nedoručená alebo nedoručiteľná, považuje sa za doručenú dňom, v ktorom poštový podnik vykonal jej doručovanie (usiloval sa o doručenie v mieste uvedenom na obálke predmetnej zásielky). Zmluvné strany sa dohodli, že pre doručovanie Kupujúcemu je rozhodná adresa, ktorá je ako jej sídlo uvedená v záhlaví tejto zmluvy a pre doručovanie Predávajúcemu adresa zapísaná ako jeho sídlo v obchodnom registri, a ak nemá svoje sídlo, adresa zapísaná ako jeho miesto podnikania v živnostenskom registri. Ak Predávajúci nemá ani miesto podnikania, je pre doručovanie Predávajúcemu rozhodná adresa jeho miesta trvalého pobytu.

5. Vzájomné vzťahy zmluvných strán založené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými aplikovateľnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

6. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 30 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Dodatky budú očíslované podľa poradia. Uvedené sa netýka zmeny kontaktných osôb alebo oprávnených osôb zmluvných strán, ktoré môže príslušná zmluvná strana zmeniť svojim jednostranným rozhodnutím doručeným v písomnej forme druhej zmluvnej strane.

7. Táto zmluva je vyhotovená v 8 vyhotoveniach, z ktorých 6 prevezme Kupujúci a 2 Predávajúci.

8. Ak budú, alebo ak sa stanú jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy neplatnými, alebo právne neúčinnými, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Neúčinné ustanovenia sa podľa možnosti nahradia novým ustanovením.

9. Zmluvné strany súhlasia so zverejňovaním informácií alebo textu tejto zmluvy vrátane dodatkov, s výnimkou informácií, ktoré sú obchodným tajomstvom v zmysle § 17 Obchodného zákonníka a informácií chránených právnymi predpismi. V prípade, že zmluvné strany budú mať požiadavku na ochranu obchodného tajomstva je potrebné, aby označili ustanovenia tejto zmluvy vrátane dodatkov, ktoré obsahujú informácie chránené obchodným tajomstvom.

10. Porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je najmä sprístupnenie informácií, ktoré sú uvedené v § 10 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje pred zverejnením informácií alebo tejto zmluvy vrátane jej dodatkov písomne vyzvať druhú zmluvnú stranu na označenie informácií, ktoré obsahujú informácie chránené obchodným tajomstvom vo vzájomne dohodnutej lehote.



11. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej prílohy:Príloha č. 1: Technická špecifikácia tovaruPríloha č. 2: Ocenený súpis položiekPríloha č. 3: Publicita a informovanosť

12. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.

Za Kupujúceho

V Bratislave dňa _________

Za Predávajúceho

V Bratislave dňa __________

.............................................Mgr. Martin Erdössygenerálny riaditeľ ŽSR

.............................................meno, priezvislo, pečiatka a podpis

konateľa

Príloha č. 3: Publicita a informovanosť (k ČKZ)




Príloha č.6 (k RD): Návrh čiastkovej zmluvy o dielo


ČIASTKOVÁ ZMLUVA O DIELO č. ........(doplní Predávajúci)

uzatvorená na základe ustanovení Rámcovej dohody č. xxxxxxxxx zo dňa dd.mm.rr. podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej

len „Obchodný zákonník“) a v súlade s ust. § 83 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“)

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:


Sídlo: Klemensova 8, 813 61 BratislavaIČO: 35704713Právna forma: Iná právnicka osobaZapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po,

vložka číslo: 312/BŠtatutárny orgán: Mgr. Martin Erdössy, generálny riaditeľ ŽSROsoby oprávnené konať:– vo veciach zmluvných: Ing. Igor Olexa, riaditeľ odboru telekomunikácií, informatiky

a informačnej bezpečnosti GR ŽSR Ing. Jozef Veselka, riaditeľ odboru investorského GR ŽSR


Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.IČO: 31 364 501IČ DPH: SK2020480121DIČ: 2020480121IBAN: SK11 0200 0000 3500 0470 0012BIC/SWIFT kód: SUBASKBXTel. č., e-mail: +421 2 2029 2735, [email protected]

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: Sídlo:Právna forma: Zapísaná:Štatutárny orgán: Osoby oprávnené konať: vo veciach zmluvných: vo veciach technických:

Bankové spojenie: IČO:


IČ DPH:DIČ:IBAN: SWIFT/BIC:Tel. č., e-mail:

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

za nasledovných podmienok:

4. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Objednávateľ, ako kupujúci, a Zhotoviteľ, ako predávajúci, uzatvorili dňa dd.mm.rr. Rámcovú dohodu č. XXXXX (ďalej len „Rámcová dohoda“ alebo „RD“).

2. Účelom RD je zabezpečiť podľa potrieb Objednávateľa (ako kupujúceho) v priebehu štyroch rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti RD dodávky informačno-komunikačných technológií a poskytovanie súvisiacich konzultačných, implementačných inštalačných, konfiguračných, hlasových služieb vrátane aplikačného rozvoja, rozvoja infraštruktúry dátových centier, školení a podporných služieb, ktoré vyplynú z riešenia jednotlivých konkrétnych projektov modernizácie infraštruktúry. Predmetom RD je úprava podmienok týkajúcich sa zadávania jednotlivých verejných zákaziek na dodanie tovaru a súvisiacich konzultačných, implementačných a podporných služieb špecifikovaných v Prílohe č. 1 Technická špecifikácia RD tak, aby právny vzťah medzi zmluvnými stranami bol riadne založený na vopred definovanom zmluvnom základe.

3. Zmluvné strany sa v Rámcovej dohode dohodli (časť A. bod 3), že jednotlivé verejné zákazky zadávané na základe a podľa podmienok RD budú na základe dohody zmluvných strán uzatvárané a realizované po dobu platnosti RD formou písomných čiastkových zmlúv,a to buď formou čiastkovej kúpnej zmluvy (v prípade, ak predmetom plnenia čiastkovej zmluvy bude dodanie tovaru podľa Prílohy č. 1 RD) alebo formou čiastkovej zmluvy o dielo (v prípade, ak predmetom plnenia čiastkovej zmluvy bude poskytnutie služby podľa Prílohy č. 1 RD, ktorej výsledkom bude vykonanie diela).

4. Na základe ustanovení v súčasnosti platneja účinnej RD a v súlade s ust. § 83 ods. 4 ZoVO, uzatvárajú zmluvné strany túto čiastkovú zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“).

5. Ustanovenia RD, vrátane príloh, tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a záväznú časť jej obsahu. Zmluvný vzťah medzi zmluvnými stranami, založený touto zmluvou, sa teda okrem ustanovení tejto zmluvy riadi aj ustanoveniami a obchodnými podmienkami RD, vrátane jej príloh, s výnimkou práv a povinností zmluvných strán, ktoré sú v tejto zmluve dohodnuté odchylne alebo podrobnejšie. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností zmluvné strany uvádzajú, že v prípade rozporu medzi ustanoveniami RD a tejto zmluvy, majú ustanovenia tejto zmluvy prednosť.

5. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať riadne a včas dielo špecifikované v Prílohe č. 1 tejto zmluvy: Špecifikácia diela (ďalej len „Dielo“) a záväzok Objednávateľa za riadne a včas vykonané dielo zaplatiť dohodnutú cenu. Príloha č. 1 tejto zmluvy: Špecifikácia diela (ďalej len „Príloha č. 1“) tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a záväznú časť jej obsahu.


2. Tovar určený na vykonanie diela špecifikovaný v Prílohe č. 1 je povinný obstarať Zhotoviteľ. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že tovar obstaraný na vykonanie diela dodá pri zachovaní minimálnych funkčných špecifikácií, ktoré sú uvedené v Prílohe č.1.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť predmet tejto zmluvy a vykonať dielo v súlade s platnými právnymi predpismi, normami obsahujúcimi technické špecifikácie a technické riešenia, technické a technologické postupy alebo iné určujúce kritériá tak, aby vykonané dielo, dodané tovary, uskutočnené postupy či poskytnuté služby vyhovovali účelu uzatvorenia tejto zmluvy, ktorý je vyjadrený v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. Porušenie tejto povinnosti zo strany Zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy a RD, s možnosťou Objednávateľa od tejto zmluvy a RD okamžite odstúpiť.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak uzatvorili čiastkovú kúpnu zmluvu resp. čiastkové kúpne zmluvy v súlade s Rámcovou dohodou predmetom ktorej/ktorých je dodávka tovaru podľa prílohy č. 1 RD, je Zhotoviteľ povinný použiť tento tovar na vykonanie diela. V opačnom prípade Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu rovnajúcu sa cene tovarov, ktoré na vykonanie diela nepoužil a použiť mal.

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy rešpektovať zásadu účelnosti a hospodárnosti pri rešpektovaní ďalších požiadaviek v súlade s touto zmluvou a Rámcovou dohodou.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre Objednávateľa dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a riadne a včas zhotovené dielo protokolárne odovzdať Objednávateľovi.

7. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zhotovené dielo v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za neho dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

6. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a včas vykonané dielo v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy zaplatiť Zhotoviteľovi cenu vo výške dohodnutej v Prílohe č. 2 tejto zmluvy, pričom maximálna cena za dielo, bez ohľadu na skutočný výkon prác a služieb, ktorých riadnym a včasným vykonaním dielo vznikne je zmluvnými stranami stanovená na sumu XXXXX Eur (slovom: XXXXX Eur) bez DPH. Jednotkové ceny za jednotlivé služby sú uvedené v Prílohe č. 2 tejto zmluvy - Ocenený súpis položiek (ďalej len „Príloha č. 2“).

2. Právo na zaplatenie ceny za riadne a včasné vykonanie diela podľa predchádzajúceho odseku tohto článku zmluvy, ako i právo vystaviť faktúru za riadne a včas vykonané dielo, vznikne Zhotoviteľovi podpísaním akceptačného protokolu a pracovných výkazov oprávnenou osobou Objednávateľa v súlade s čl. 4 a 5 tejto zmluvy.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za riadne a včasné vykonanie diela, určená podľa predchádzajúcich odsekov tohto článku zmluvy nesmie spolu s cenou za tovary a diela podľa iných čiastkových zmlúv uzavretých na základe RD presiahnuť sumu vo výške XXXXX Eur (slovom: XXXXX Eur) bez DPH.

4. Peňažný záväzok sa na účely tejto zmluvy považuje za splnený dňom, v ktorom bola príslušná suma odpísaná z bankového účtu povinnej zmluvnej strany v prospech bankového účtu oprávnenej zmluvnej strany.

5. Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi žiadny preddavok na cenu podľa ods. 1 tohto článku zmluvy.

6. Predmet plnenia tejto zmluvy je financovaný z vlastných zdrojov Objednávateľa, z kapitálových transferov, prípadne z prostriedkov Európskej únie a Štátneho rozpočtu, pričom DPH bude


hradená z vlastných zdrojov Objednávateľa. DPH bude vypočítaná a fakturovaná v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

7. Faktúra Zhotoviteľa na zaplatenie ceny za riadne a včas vykonané dielo podľa tohto článku zmluvy bude uhradená výlučne bezhotovostným prevodom na bankový účet Zhotoviteľa uvedený v Rámcovej dohode.

8. Faktúra Zhotoviteľa musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov, predovšetkým v zmysle ustanovení § 3a ods. 1 Obchodného zákonníka a v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. Okrem toho musí obsahovať:- označenie „XXXXX“,- číslo RD a číslo tejto zmluvy,- označenie diela (tzn. poskytnutých služieb),- názov, sídlo a IČO Zhotoviteľa,- bankový účet Zhotoviteľa uvedený v Rámcovej dohode,- čiastku k úhrade bez DPH,- čiastku DPH (ak je Zhotoviteľ platca DPH na Slovensku),- čiastku k úhrade vrátane DPH (ak je Zhotoviteľ platca DPH na Slovensku),- splatnosť faktúry slovom.

9. Zhotoviteľ je povinný ku každému vyhotoveniu faktúry priložiť kópiu akceptačného protokolu a kópiu pracovných výkazov v súlade s čl. 4 a 5 tejto zmluvy a za podmienok RD.

10. Faktúra Zhotoviteľa bude predložená v piatich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie musí byť rovnopis s originálnymi podpismi. Faktúry budú doručované Objednávateľovi na adresu: ŽSR, Generálne riaditeľstvo, Odbor telekomunikácií, informatiky a informačnej bezpečnosti, Klemensova 8, 813 61 Bratislava.

11. Ak faktúra Zhotoviteľa, vrátane príloh k faktúre, nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje alebo iné nezrovnalosti z vecnej alebo formálnej stránky, Objednávateľje oprávnený vrátiť takúto faktúru Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ je povinný predložiť novú faktúru vrátane príloh, v takom prípade sa bude lehota splatnosti faktúry odvíjať od termínu predloženia novej faktúry vrátane príloh. Objednávateľ je oprávnený počas plnenia RD a tejto zmluvy zmeniť, vynechať alebo pridať požadovaný dokument, ktorý bude prílohou faktúry.

12. Každá faktúra Zhotoviteľa je splatná vždy do 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia do sídla Objednávateľa pričom zmluvné strany berú na vedomie, že dohodnutá lehota splatnosti nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre Zhotoviteľa podľa ust. § 369d Obchodného zákonníka.

13. Ak bude Zhotoviteľ zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov, Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi fakturovanú dohodnutú cenu zníženú o čiastku rovnajúcu sa výške DPH uvedenú na faktúre. Túto neuhradenú čiastku uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi na základe preukázania úhrady DPH daňovému úradu za príslušný mesiac/štvrťrok čestným vyhlásením, že DPH uvedená na faktúre pre Objednávateľa bola v lehote splatnosti uhradená daňovému úradu, fotokópiou daňového priznania a fotokópiou výpisu o zaplatení DPH.

7. MIESTO PLNENIA, TERMÍN PLNENIA A PREVZATIE DIELA

1. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy v mieste alebo miestach uvedených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.

2. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy v termíne podľa Prílohy č.3 tejto zmlu vy.


3. Zhotoviteľ je povinný telefonicky alebo zaslaním e-mailovej správy na adresu uvedenú v tejto zmluve vyrozumieť oprávnenú osobu Objednávateľa, uvedenú v čl. 12 tejto zmluvy (ďalej len „oprávnená osoba Objednávateľa“), o dátume a čase začiatku vykonávania diela,a to aspoň 3 pracovné dni pred začatím vykonávania diela podľa tejto zmluvy.

4. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané dielo prevziať formou podpísania akceptačného protokolu (ďalej len „Akceptačný protokol“). Oprávnená osoba Objednávateľa podpíše Akceptačný protokol až po úspešnom skončení akceptačného testovania a skúšobnej prevádzke diela a odovzdaní príslušných dokumentov. Podmienky akceptačného testovania a skúšobnej prevádzky sú podrobnejšie upravené v čl. 5. tejto zmluvy.

5. Akceptačný protokol bude obsahovať najmä:a) číslo Akceptačného protokolu,b) číslo tejto zmluvy,c) označenie predmetu plnenia alebo jeho časti,d) identifikačné údaje zmluvných strán,e) názov projektu, registračné číslo projektu,f) dátum začatia a dokončenia plnenia diela,g) podrobné vymedzenie rozsahu vykonaných služieb a obstaraného Tovaru, pričom

pre obstaraný Tovar bude minimálne uvedené:- názov a typ tovaru,- konfigurácia tovaru,- miesto/lokalita inštalácie tovaru- výrobné/sériové číslo,- zoznam softvérových licencií, ak sú dodávané ako súčasť tovaru (hardvéru),

h) vyhlásenie Zhotoviteľa, že odovzdal Objednávateľovi dielo vykonané v súlade s požiadavkami podľa tejto zmluvy a príslušných právnych predpisov vrátane predpisov upravujúcich oblasť autorských práv, ktoré je spôsobilé na účel, pre ktorý bolo vykonané,

i) vyhlásenie Zhotoviteľa, že odovzdal Objednávateľovi úplnú dokumentáciu potrebnú pre riadne prevádzkovanie diela,

j) vyhlásenie Objednávateľa, že riadne a včas vykonané dielo prijíma/neprijíma,k) deň uvedenia diela do prevádzky,l) zoznam odovzdanej dokumentácie,m) odtlačok pečiatky Zhotoviteľa, meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby Zhotoviteľa,n) odtlačok pečiatky Objednávateľa, meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby

Objednávateľa,o) dátum podpísania.

6. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevziať dielo najmä, ak vykonané dielo nezodpovedá špecifikácii, požadovaným vlastnostiam a účelu vykonania diela podľa tejto zmluvy, prípadne ak Zhotoviteľ nedodá všetky doklady, certifikáty a inú dokumentáciu potrebnú na prevzatie a užívanie diela.

7. V prípade, ak má dielo pri preberaní vady nie je Objednávateľ povinný dielo prevziať. Objednávateľ je však oprávnený dielo prevziať za predpokladu, že súčasťou akceptačného protokolu bude súpis vád, ktoré nespôsobujú nefunkčnosťdiela alebo zníženú funkčnosť diela alebo problémy pri využívaní a prevádzkovaní diela a/alebo jeho časti/častí, a umožňujú prevádzku, ktorá nemá vplyv na kvalitu dát a výsledky spracovania, spolu s lehotami na ich odstránenie, ktoré sa Zhotoviteľ zaväzuje v týchto lehotách odstrániť


8. Zhotoviteľ je povinný najneskôr pri podpise Akceptačného protokolu predložiť Objednávateľovi na schválenie pracovné výkazy za všetky osoby, ktoré poskytovali službu/služby, výsledkom ktorej/ktorých bolo vykonanie diela. Pracovné výkazy Zhotoviteľ predloží v dvoch vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie musí byť rovnopis s originálnymi podpismi. Pracovné výkazy schvaľuje oprávnená osoba Objednávateľa, pričom po schválení jedno vyhotovenie predkladá Zhotoviteľovi a jedno vyhotovenie si ponecháva Objednávateľ. Objednávateľ má právo si vyžiadať od Zhotoviteľa ďalšie podklady za účelom preukázania odpracovaných hodín. Objednávateľ je povinný do 5 kalendárnych dní odo dňa predloženia pracovných výkazov Zhotoviteľom pracovné výkazy schváliť alebo s uvedením dôvodu zamietnuť alebo si vyžiadať ďalšie podklady. V prípade, že Zhotoviteľ nedostatočne preukáže odpracované hodiny, je Objednávateľ oprávnený neodsúhlasiť nedostatočne preukázané hodiny.

9. Zhotoviteľ je povinný pre každú osobu, ktorá poskytovala službu/služby, výsledkom ktorej/ktorých bolo vykonanie diela, musí byť predložený samostatný pracovný výkaz, pričom pracovný výkaz musí obsahovať najmä:a) meno a priezvisko a vlastnoručný podpis osoby, ktorá poskytovala službu,b) príslušnú hodinovú sadzbu,c) označenie dní a počet odpracovaných hodín počas dňa,d) celkový počet odpracovaných hodín,e) uvedenie poskytnutej služby (stručný popis vykonanej činnosti),f) miesto poskytnutia služby,g) celkovú cenu služby za príslušnú osobu,h) vlastnoručný podpis oprávnenej osoby Zhotoviteľa, ktorým sa potvrdzuje úplnosť,

pravdivosť a správnosť uvedených údajov.

8. AKCEPTAČNÉ KONANIE A SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA

1. Odovzdanie a prevzatie diela v súlade s touto zmluvou bude prebiehať prostredníctvom akceptačného konania a skúšobnej prevádzky (ďalej len „Akceptačné konanie“). Akceptačné konanie zahŕňa porovnanie skutočných vlastností diela a/alebo jeho časti/častí v súlade so touto zmluvou, spôsobom ustanoveným v tomto článku.

2. Záväzok Zhotoviteľa vykonať dielo je splnený prevzatím diela Objednávateľom, ktoré je vyjadrené v Akceptačnom protokole oprávnenou osobou Objednávateľa.

3. Akceptačné konanie bude zahájené v termínoch podľa Prílohy č. 3 tejto zmluvy, ak nie je zmluvnými stranami písomne dohodnuté inak, pričom Zhotoviteľ bude písomne informovať Objednávateľa najmenej 2 (dva) pracovné dni dopredu o termíne zahájenia Akceptačného konania.

4. Pre akceptáciu diela a/alebo jeho časti/častí sa uplatní nasledovný postup:a) akceptačné testy (myslia sa tým všetky formy testov vykonávané priamo na diele a/alebo

jeho časti/častiach, cieľom ktorých je overiť súlad diela a/alebo jeho časti/častí s ustanoveniam tejto zmluvy, RD, príslušných všeobecne záväzných právnych noriem vzťahujúcich sa na prevádzku diela a/alebo jeho časti/častí, technických, prevádzkových, administratívnych a iných bezpečnostných noriem vzťahujúcich sa na prevádzku diela a/alebo jeho časti/častí, ako i ostatnými požiadavkami Objednávateľa na funkčnosť, správnosť, úplnosť, bezpečnosť a bezporuchovosť diela a/alebo jeho časti/častí) sú zahájené v termíne podľa Prílohy č. 3 tejto zmluvy, po písomnom informovaní Zhotoviteľom v súlade s ods. 3 tohto článku zmluvy;

b) začatiu a realizácii akceptačných testov diela a/alebo jeho časti/častí Objednávateľom predchádza na strane Zhotoviteľa povinnosť splniť najmä nasledujúce body:


- vyškoliť príslušný projektový tím Objednávateľa,- pripraviť testovacie scenáre akceptačných testov,- nastaviť parametre diela a/alebo jeho časti/častí.

5. Objednávateľ bude pri akceptačnom testovaní overovať všetky funkcie a parametre diela a/alebo jeho časti/častí podľa testovacích scenárov ako aj podľa funkčných, technických a bezpečnostných špecifikácií uvedených v tejto zmluve, RD alebo ostatných dokumentoch vypracovaných na základe tejto zmluvy alebo RD;

6. Chybou sa pre účely tohto článku rozumie odchýlka funkčnosti diela a/alebo jeho časti/častí od požiadaviek stanovených touto zmluvou alebo RD, prejavujúca sa obmedzením funkcionality a/alebo z hľadiska zamýšľaného použitia chybnou funkcionalitou;

7. Kategorizácia chýb v priebehu akceptačných testov je definovaná nasledovne:- Chyby kategórie A sú definované ako vážne chyby, ktoré znemožňujú využívanie diela

a/alebo jeho časti/častí, alebo hrubo porušujú dopredu stanovené technické, bezpečnostné a iné požiadavky Objednávateľa. Dielo a/alebo jeho časť/časti nie je použiteľné vo svojich základných funkciách alebo sa vyskytuje funkčná vada znemožňujúca jeho činnosť. Tento stav môže ohroziť bežnú prevádzku Objednávateľa, príp. môže spôsobiť väčšie finančné alebo iné škody.

- Chyby kategórie B sú definované ako stredné chyby, ktoré spôsobujú problémy pri využívaní a prevádzkovaní diela a/alebo jeho časti/častí, ale umožňujú prevádzku, ktorá nemá vplyv na kvalitu dát a výsledky spracovania, a problémy je možné dočasne riešiť organizačnými opatreniami.

- Chyby kategórie C sú definované ako nevýznamné chyby.8. Kategorizáciu chýb vykonáva Objednávateľ na základe vyššie uvedených pravidiel

po konzultácií so Zhotoviteľom.9. Chyby kategórie A a B zistené v priebehu akceptačných testov bude Objednávateľ oznamovať

Zhotoviteľovi čo najskôr; chyby kategórie C zistené v priebehu akceptačných testov bude Objednávateľ oznamovať Zhotoviteľovi v týždňových periódach, ak nebude dohodnuté inak. Chyby budú oznamované primárne na HelpDesk Zhotoviteľa. V prípade, že nie je možné použiť na tento účel HelpDesk, chyby budú oznámené písomnou formou na poštovú alebo e-mailovú adresu Zhotoviteľa uvedenú v tejto zmluve. Hlásenie chyby bude obsahovať klasifikáciu chyby, požadovaný termín odstránenia chyby, popis chyby tak, aby bolo možné chybu identifikovať (napr. číslo dokladu) alebo nasimulovať a pokiaľ to Objednávateľ bude považovať z hľadiska charakteru chyby za účelné, tak i popis navrhovaného spôsobu odstránenia v zmysle požadovaného efektu zmeny / opravy.

10. V prípade, že v priebehu akceptačných testov diela a/alebo jeho časti/častí Objednávateľ zistí aspoň jednu chybu kategórie A alebo aspoň 5 chýb kategórie B alebo aspoň 10 chýb kategórie C, nie je Objednávateľ povinný pokračovať v akceptačných testoch a je oprávnený kedykoľvek prerušiť alebo ukončiť akceptačné testy (neúspešné ukončenie akceptačných testov). V prípade prerušenia alebo neúspešného ukončenia akceptačných testov podľa tohto ustanovenia je Zhotoviteľ povinný opraviť zistené chyby diela a/alebo jeho časti/častí a odovzdať ho vždy k opakovaným akceptačným testom, to všetko v primeranom termíne stanovenom Objednávateľom v písomnom oznámení o prerušení alebo neúspešnom ukončení akceptačných testov.

11. Zhotoviteľ je povinný odstrániť chyby bezodkladne, v primeranom termíne poskytnutom mu zo strany Objednávateľa. Ak nebude zo strany Objednávateľa termín stanovený vôbec, bez toho, aby zmluvné strany jednali o dohodnutí tohto termínu, bude Zhotoviteľ povinný odstrániť oznámené chyby a odovzdať dielo a/alebo jeho časť/časti k obnoveným alebo


opakovaným akceptačným testom do 10 pracovných dní odo dňa ich oznámenia, pokiaľ potvrdí Objednávateľ možnosť prípravy v tejto lehote.

12. Odovzdanie diela a/alebo jeho časti/častí s odstránenými chybami bude realizované analogicky podľa vyššie uvedených bodov a následne bude začaté opakované, prípadne obnovené Akceptačné konanie za podmienok uvedených vyššie. V prípade opakovania akceptačných testov Objednávateľ bude realizovať celý rozsah testov nanovo, aby sa tak overilo odstránenie už v minulosti zistených chýb. Až takýto úspešný výsledok opakovaného testovania je možné použiť pre účely akceptácie diela a/alebo jeho časti/častí.

13. Za úspešné ukončenie akceptačných testov považuje výsledok akceptačných testov s nasledujúcim počtom chýb:

- 0 chýb kategórie A,- menej ako 5 chýb kategórie B,- menej ako 10 chýb kategórie C.

14. O úspešnom ukončení akceptačných testov diela bude zmluvnými stranami spísaný Akceptačný protokol. Ak bude Akceptačný protokol obsahovať zoznam chýb kategórie B alebo C, musí byť ku každej chybe Zhotoviteľom navrhnutý termín odstránenia uvedenej chyby, a to v primeranej lehote. Zhotoviteľ je povinný tieto chyby v tomto termíne odstrániť. Ak nebude v Protokole o úspešnom ukončení akceptačných testoch taký primeraný termín stanovený, Zhotoviteľ je povinný odstrániť tieto zistené chyby najneskôr do 10 kalendárnych dní odo dňa podpisu Akceptačného protokolu, ak nebude dohodnuté inak.

9. PRECHOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA K DIELU A NEBEZPEČENSTVA ŠKODY

1. Nebezpečenstvo škody na tovare, ktoré Zhotoviteľ obstaral na vykonanie diela, spočíva na Zhotoviteľovi počas celej doby zhotovovania a vykonávania diela a prechádza na Objednávateľa dňom podpísania akceptačného protokolu a pracovných výkazov oprávneným zástupcom Objednávateľa. Nebezpečenstvo škody na vykonávanom a zhotovovanom diele spočíva na Zhotoviteľovi počas celej doby vykonávania diela a prechádza na Objednávateľa dňom podpísania akceptačného protokolu a pracovných výkazov oprávneným zástupcom Objednávateľa.

2. Vlastníkom zhotovovaného diela je Objednávateľ , ktorý nadobúda vlastnícke právo k tovaru, ktorý bol do neho zapracovaný a vlastnícke právo k dielu postupne zhotovovaním diela.

10. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v súlade s podmienkami RD a tejto zmluvy v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovalo potrebám Objednávateľa. Zhotoviteľ bude dielo vykonávať s náležitou odbornou starostlivosťou podľa svojich najlepších znalostí a schopností a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na vykonanie diela podľa tejto zmluvy.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že hardvérová infraštruktúra diela bude flexibilná a bude poskytovať dostatočné výkonové a kapacitné parametre pre prevádzku a aplikačné vybavenie pričom jej bezporuchová prevádzka bude bezpečnostne spoľahlivo zabezpečená.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať Objednávateľovi vývojovú dokumentáciu, používateľskú dokumentáciu a inštalačnú dokumentáciu diela a/alebo jeho časti/častí. V prípade, ak v súvislosti s vykonaním diela a/alebo jeho časti/častí bude vypracovaná projektová dokumentácia, Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Objednávateľovi túto projektovú dokumentáciu


vrátane projektových plánov, správ o stave realizácie projektu, prijímacích protokolov, zápisníc z pracovných stretnutí a pod. Uvedené dokumenty je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi v listinnej aj v elektronickej podobe. Odplata za vypracovanie a dodanie dokumentácie podľa tohto bodu je zahrnutá v cene diela podľa čiastkovej zmluvy.

4. Zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa na základe pozvánky Objednávateľa všetkých rokovaní týkajúcich sa plnenia tejto zmluvy, na ktoré bude Objednávateľom prizvaný, riadiť sa pri poskytovaní plnenia podľa tejto zmluvy pokynmi Objednávateľa a poskytnúť mu požadovanú dokumentáciu. Účasť na týchto rokovaniach nie je považovaná za technickú podporu, údržbu, poradenstvo, konzultáciu, ani inú službu, za ktorú by Zhotoviteľovi prináležala akákoľvek odmena.

5. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť najmä v súvislosti so zabezpečením organizačných a personálnych predpokladov pre uvedenie diela do prevádzky.

6. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela dodržiavať všetky príslušné bezpečnostné právne predpisy, ktoré sa týkajú činnosti Zhotoviteľa, bezpečnosti práce, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia a príslušné interné predpisy Objednávateľa s ktorými bol Zhotoviteľ a jeho pracovníci zo strany Objednávateľa vopred oboznámení. Pokiaľ porušením týchto povinností vznikne Objednávateľovi škoda, je Zhotoviteľ je povinný takúto škodu nahradiť.

7. Objednávateľ má právo kedykoľvek v priebehu vykonávania diela presvedčiť sa o stave prác na diele vrátane akosti diela alebo jeho časti a Zhotoviteľ je povinný vytvoriť Objednávateľovi na výkon tohto práva podmienky, pričom prípadné náklady znáša Zhotoviteľ.

8. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu tejto zmluvy v každom okamihu jej trvania a je oprávnený požadovať, aby ním určené osoby boli prítomné pri každom plnení predmetu tejto zmluvy, pri ktorom dochádza k takým zásahom do informačného alebo akéhokoľvek iného systému Objednávateľa, ktoré majú vplyv na architektúru alebo fungovanie tohto systému (inštalácia komponentov systému, tvorba novej inštancie, kópia klienta), alebo sú vykonávané na úrovni bázy systému s vplyvom na všetkých užívateľov systému (transporty, administratívne úkony na úrovni bázy, zmeny v definícii transportných a komunikačných nastavení) a je oprávnený všetky prístupy do tohto systému kontrolovať a v odôvodnených prípadoch k nim neudeliť súhlas. Zhotoviteľ sa za týmto účelom zaväzuje v každom vyššie uvedenom prípade prizvať k príslušnému zásahu Objednávateľa, bez ktorého účasti je oprávnený realizovať zásahy a zmeny v systéme len v nevyhnutných prípadoch, pričom v takom prípade sa zaväzuje o zásahu/zmene bezodkladne Objednávateľa informovať a zásah/zmenu uskutočniť len s jeho predchádzajúcim súhlasom. Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré pri realizácii diela zistí a ktoré by mohli mať vplyv na zmenu požiadaviek Objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade hroziacej škody na strane Objednávateľa bude Objednávateľa o takýchto skutočnostiach neodkladne preukázateľne informovať.

9. Zhotoviteľ je povinný z každej kontroly Objednávateľa vyhotoviť zápis, ktorý následne odovzdá Objednávateľovi na odsúhlasenie. Každý zo zápisov bude obsahovať minimálne tieto náležitosti: poradové číslo zápisu, dátum a miesto konania kontroly, zoznam prítomných a ospravedlnených účastníkov, program rokovania resp. kontrolného dňa, popis dohodnutých úloh a záverov rokovania resp. kontrolného dňa a popis splnenia úloh dohodnutých na predchádzajúcom rokovaní či kontrolnom dni. V prípade, ak bude predmet tejto zmluvy spolufinancovaný z fondov Európskej únie, bude každý takýto zápis, okrem vyššie uvedených náležitostí, obsahovať aj názov projektu, registračné číslo projektu a prvky povinnej publicity.

10. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať dielo prostredníctvom osôb, pomocou ktorých preukázal splnenie kvalifikačných predpokladov vo verejnej súťaži výsledkom ktorej bolo uzatvorenie RD. V prípade nevyhnutnej personálnej zmeny týchto osôb z dôvodu, ktorý Zhotoviteľ nemohol objektívne ovplyvniť, sa Zhotoviteľ zaväzuje do 14 dní odo dňa zistenia tohto dôvodu


preukázať Objednávateľovi splnenie porovnateľných kvalifikačných predpokladov pre náhradné osoby, a to predložením relevantného certifikátu. Objednávateľ si vyhradzuje právo takúto zmenu odmietnuť.

11. V prípadoch, kedy je nevyhnutná pri vykonávaním diela účasť zamestnancov Objednávateľa, Objednávateľ zabezpečí, aby títo zamestnanci boli k dispozícii v čase, na ktorom sa zmluvné strany vopred písomne dohodli.

12. Na základe písomnej žiadosti Zhotoviteľa sa Objednávateľ zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi prístup do priestorov Objednávateľa, ktorý je potrebný na plnenie predmetu tejto zmluvy. Tento prístup Zhotoviteľa bude vykonaný vždy len pod priamym dozorom Objednávateľa a v súlade s internými predpismi Objednávateľa upravujúcimi vstup zamestnancov cudzích organizácií a vykonávanie činností v priestoroch Objednávateľa a bude platiť len na obdobie trvania tejto zmluvy.

13. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy rešpektovať prevádzkové potreby Objednávateľa a jednotlivé plnenia bude vykonávať podľa pravidiel obvyklých pre spracovanie dát. Zhotoviteľ akceptuje podpisom tejto zmluvy prevádzkové predpisy týkajúce sa pohybu osôb v priestoroch Objednávateľa.

14. Zhotoviteľ je pri plnení predmetu tejto zmluvy povinný rešpektovať pokyny poverených zamestnancov Objednávateľa. Povinnosti Zhotoviteľa podľa § 551 Obchodného zákonníka týmto nie sú dotknuté.

15. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi všetku nevyhnutnú súčinnosť k získaniu nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ na plnenie predmetu tejto zmluvy. Za týmto účelom je najmä, no nie výlučne povinný plniť všetky povinnosti vyplývajúce pre neho z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a/alebo EÚ upravujúcich poskytovanie a následnú kontrolu finančných plnení z fondov EÚ, poskytnúť Objednávateľovi všetku ním vyžadovanú súčinnosť a podporu na splnenie Objednávateľových povinností vyplývajúcich z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a/alebo EÚ ako aj zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,ako i poskytnúť Objednávateľovi všetku ním vyžadovanú súčinnosť a podporu na získanie nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ, splnenie podmienok uvedenými v príslušnej výzve riadiaceho orgánu na predkladanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, preukazovanie oprávnenosti súladu projektu s osobnými, vecnými, finančnými, územnými a časovými predpokladmi poskytnutia nenávratného finančného príspevku, prípravu projektu k žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, prípravu samotnej žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ako i prípravu všetkých vyžadovaných dokladov a dokumentov.

16. Za účelom overovania oprávnenosti výdavkov, monitoringu a dokumentácie realizácie projektu, v rámci ktorého je predmet tejto zmluvy financovaný, je Objednávateľ oprávnený bezodplatne požadovať od Zhotoviteľa dodanie dokumentácie o vykonaní jednotlivých bodov predmetu zmluvy a dokumentácie potrebnej na overovanie oprávnenosti výdavkov vynakladaných v rámci projektov z fondov EÚ počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy a tiež po ukončení platnosti tejto zmluvy, a to až do 31.12.2021. Dokumentácia musí byť v súlade s celkovou projektovou dokumentáciou v slovenskom jazyku v listinnej alebo elektronickej podobe (napr. vo formáte štandardov DOC, RTF, PDF, XLS a pod.). V prípade ak sú niektoré vyžadované podklady v inom ako slovenskom jazyku, je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť ich preklad do slovenského jazyka. Zhotoviteľ je povinný túto dokumentáciu vytvárať, evidovať, uchovávať a dodať v lehote na základe vzájomných dohôd, vrátane poskytnutia primeranej súčinnosti Objednávateľovi pri dokladovaní oprávnenosti výdavkov týkajúcich sa financovania predmetu zmluvy.


17. Zhotoviteľ sa zaväzuje že v súlade s ustanoveniami RD umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky (najmä zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z europských štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

18. Pokiaľ v dôsledku porušenia povinnosti, resp. povinností, Zhotoviteľa stanovených na základe tejto zmluvy (pokiaľ má byť táto zmluva spolufinancovaná z fondov Európskej únie), nebude Objednávateľovi uhradený finančný príspevok alebo jeho časť z fondov Európskej únie, ktorý mal byť použitý na úhradu časti ceny diela Objednávateľom, má Zhotoviteľ povinnosť zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu rovnajúcu sa finančnému príspevku v rozsahu, v akom nebol Objednávateľovi z fondov Európskej únie uhradený.

19. Zhotoviteľ je povinný všetky písomné správy, písomné výstupy, prezentácie, realizačné projekty vrátane preberacích a akceptačných protokolov opatriť vizuálnou identitou projektov podľa príslušného manuálu pre informovanie a komunikáciu. Potrebné dokumenty sa nachádzajú na priloženom linku: http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=176689, konečné návrhy dokumentov, protokolov, dokumentácií, tabúľ, letákov a pod. ohľadom informovania a publicity je potrebné si odsúhlasiť s Objednávateľom).

11. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUKA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykonané dielo bude mať vlastnosti a funkčnú špecifikáciu stanovenú touto zmluvou a bude spôsobilé na použitie k dohodnutému účelu.

2. Dielo príp. jeho časť má vady, najmä ak nezodpovedá výsledku dohodnutému v tejto zmluve, účelu jeho použitia, príp. nemá vlastnosti stanovené touto zmluvou.

3. Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku v trvaní 3 roky a vyhlasuje, že počas trvania záruky bude mať dielo vlastnosti stanovené touto zmluvou, požiadavkami a pokynmi Objednávateľa, dokumentáciou, normami a príslušnými právnymi predpismi, bude zodpovedať výsledku dohodnutému v tejto zmluve a účelu jeho použitia. Záruka začne plynúť odo dňa uvedenia diela do prevádzky uvedeného v Akceptačnom protokole.

4. Práva zo zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe musí Objednávateľ uplatniť u Zhotoviteľa v poskytnutej záručnej dobe, inak zaniknú.

5. Objednávateľ je povinný vady podľa predchádzajúcich odsekov tohto článku zmluvy bez zbytočného odkladu po ich zistení oznámiť Zhotoviteľovi na jeho klientske pracovisko uvedené v Rámcovej dohode (Príloha č. 4 RD). V oznámení o vadách musí Objednávateľ vady špecifikovať (opísať a uviesť, ako sa prejavujú) a uviesť, aký nárok z vád uplatňuje.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bezplatne odstráni oznámenú vadu opravou alebo v prípade, že vadu nie je možné opraviť, Zhotoviteľ navrhne Objednávateľovi bezplatnú výmenu vadného diela a/alebo jeho časti/častí, pričom Objednávateľ má právo tento návrh Zhotoviteľa odmietnuť. Ak Objednávateľ uplatnil nárok na zľavu z ceny diela, môže o zľavu znížiť cenu platenú za dielo Zhotoviteľovi; ak cena bola už zaplatená, môže Objednávateľ požadovať jej vrátenie do výšky zľavy spolu s úrokmi vo výške úroku z omeškania v zmysle platných právnych predpisov ako aj použiť právo na zľavu na započítanie s pohľadávkou Zhotoviteľa, a to všetko bez ohľadu na včasnosť oznámenia vád.

7. Zhotoviteľ odstráni oznámenú vadu bez zbytočného odkladu najneskôr však do termínu odstránenia vady (doba opravy) uvedeného v Prílohe č. 3 RD (ďalej len „Príloha č. 3 RD“) pri dodržaní termínu nástupu na servisný zásah (reakčná doba) uvedeného v Prílohe č. 3



RD, inak Objednávateľovi vznikne nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty Zhotoviteľom podľa Prílohy č. 3 RD, prípadne od tejto zmluvy písomne odstúpiť, a to aj bez predchádzajúceho písomného upozornenia.

8. V prípade, že doba opravy podľa Prílohy č. 3 RD bude prekročená a prevádzková potreba Objednávateľa si to bude vyžadovať, Zhotoviteľ sa zaväzuje počas doby opravy poskytnúť Objednávateľovi adekvátnu náhradu za chybné zariadenie až do odstránenia poruchy.

9. Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba sa predlžuje o čas trvania záručnej opravy.10. Zmluvné strany sa dohodli, že za účelom odstránenia vád, za ktoré Zhotoviteľ nezodpovedá

a na ktoré sa nevzťahuje záruka na akosť, bude Zhotoviteľ poskytovať servisné služby aj v prípade vzniku vád, za ktoré Zhotoviteľ nezodpovedá. Cena servisných služieb bude určená podľa podmienok RD.

11. Nahlasovanie záručných vád, ako aj vád, za ktoré Zhotoviteľ nezodpovedá, ako aj ostatná vzájomná komunikácia sa bude uskutočňovať v slovenskom jazyku s potvrdením o prevzatí hlásenia.

12. AUTORSKÉ PRÁVO

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ak dôjde v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy a vykonaním diela k vytvoreniu autorského diela spĺňajúceho pojmové znaky autorského diela podľa príslušných ustanovení zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon (ďalej len „Autorský zákon“), bude toto dielo považované za spoločné dielo v zmysle ust. § 92 Autorského zákona. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Objednávateľovi ako iniciátorovi vytvorenia tohto spoločného diela a osobe, ktorá proces vytvorenia diela iniciovala, usmerňovala a zabezpečovala proces jeho vytvorenia, patrí právo vo svojom mene a na svoj účet vykonávať majetkové práva autora k tomuto spoločnému dielu, vrátane práva toto spoločné dielo a/alebo akúkoľvek jeho časť/časti akýmkoľvek prípustným spôsobom užívať a použiť, vrátane práva toto spoločné dielo a/alebo ktorúkoľvek jeho časť/časti na základe licencie poskytnúť tretím osobám. Ustanovenie tohto odseku sa rovnako vzťahuje aj na akúkoľvek dokumentáciu vytvorenú pri plnení predmetu tejto zmluvy (užívateľská dokumentácia a pod.), ak bude spĺňať znaky autorského diela.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade ak bude výsledkom vykonania diela podľa tejto zmluvy dielo spĺňajúce pojmové znaky autorského diela podľa príslušných ustanovení zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona, ktoré nenaplní znaky spoločného diela podľa Autorského zákona, udeľuje Objednávateľovi ku dňu podpisu Akceptačného protokolu časovo a miestne neobmedzenú, výhradnú licenciu na akékoľvek použitie takéhoto diela ako celku i jeho jednotlivých častí. Objednávateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie tohto diela v rozsahu udelenej licencie (sublicencia); súhlas na udelenie sublicencie udeľuje Zhotoviteľ Objednávateľovi podpisom tejto zmluvy. Objednávateľ je oprávnený licenciu zmluvou postúpiť na tretiu osobu; súhlas s týmto postupom udeľuje Zhotoviteľ Objednávateľovi podpisom tejto zmluvy.

3. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností je Objednávateľ oprávnený v rámci poskytnutej licencie najmä dielo rozmnožovať, distribuovať, publikovať, použiť dielo ako podklad na spracovanie iného diela, použiť dielo akýmkoľvek iným spôsobom súvisiacim s dosiahnutím účelu, na ktorý bolo dielo vytvorené.

4. Odmena za poskytnutie licencie je v plnom rozsahu obsiahnutá v cene diela dohodnutej v tejto zmluve.

5. Zhotoviteľ je povinný s nositeľom práv duševného vlastníctva, ktoré vznikli v súvislosti s vykonaním diela podľa tejto zmluvy zmluvne zabezpečiť možnosť voľného nakladania s týmito právami Objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodaním predmetu plnenia podľa tejto zmluvy nezasiahne neoprávnene do autorských práv tretej osoby. Za prípadný neoprávnený zásah do autorských a iných práv tretej osoby nesie zodpovednosť výlučne Zhotoviteľ.


6. Zhotoviteľ výslovne vyhlasuje, že je plne oprávnený disponovať s prípadnými právami duševného vlastníctva, vrátane autorských práv zahrnutých v predmete diela, a zaväzuje saza týmto účelom zabezpečiť riadne a nerušené užívanie diela Objednávateľom, vrátane zabezpečenia súhlasov autorov diel v súlade s Autorským zákonom.

7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený poskytnúť Objednávateľovi časove a miestne neobmedzené nevýhradné licencie/sublicencie ku každému jednému softvérovému vybaveniu diela, ktoré je predmetom plnenia podľa tejto zmluvy. V prípade, že sa toto vyhlásenie ukáže v budúcnosti nepravdivým Zhotoviteľ sa zaväzuje z takéhoto dôvodu nahradiť Objednávateľovi akúkoľvek škodu, ktorá Objednávateľovi vznikne v dôsledku nepravdivého vyhlásenia a uplatnených nárokov tretích osôb, a to v plnej výške a bez akéhokoľvek obmedzenia.

8. Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje na svoje vlastné náklady a výdavky neodkladne obstarať pre Objednávateľa od autorov alebo osôb vykonávajúcich majetkové práva autorov (tretích osôb) súhlas na používanie jednotlivých plnení dodaných, poskytnutých, vykonaných a/alebo vytvorených tretími osobami alebo upraviť jednotlivé plnenia dodané, poskytnuté, vykonané a/alebo vytvorené Zhotoviteľom, subdodávateľom alebo tretími osobami tak, aby už ďalej neboli porušované autorské práva a/alebo práva priemyselného a/alebo iného duševného vlastníctva tretej osoby, alebo nahradiť jednotlivé plnenia dodané, poskytnuté, vykonané a/alebo vytvorené Zhotoviteľom, subdodávateľom alebo tretími osobami pre Objednávateľa rovnakými alebo aspoň takými plneniami, ktoré majú rovnaké kvalitatívne, operačné a technické parametre a funkčnosti, alebo ak sa jedná o plnenie poskytnuté na základe licencie tretej osoby, taký nárok vyriešiť v súlade s tým, čo pre taký nárok stanovujú jej licenčné podmienky.

9. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi uhradiť oprávnené majetkové a nemajetkové ujmy, vzniknuté v dôsledku toho, že Objednávateľ nemohol dielo riadne a nerušene užívať v súlade s predchádzajúcimi odsekmi tohto článku zmluvy.

13. ZMLUVNÉ SANKCIE A NÁHRADA ŠKODY

1. V prípade omeškania Zhotoviteľa s termínom vykonania diela dohodnutým v tejto zmluve, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z dohodnutej ceny diela, a to za každý deň omeškania.

2. V prípade, ak Zhotoviteľ poruší povinnosť, ktorá pre neho vyplýva z ustanovenia čl. 7 ods. 4 tejto zmluvy, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.500 EUR za každé takéto porušenie.

3. V prípade, ak Zhotoviteľ poruší povinnosť, ktorá pre neho vyplýva z ustanovenia čl. 7 ods. 10 tejto zmluvy, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 3.000 EUR za každé takéto porušenie.

4. V prípade, ak Zhotoviteľ poruší povinnosti, ktoré pre neho vyplývajú z čl. 7 ods. 15 tejto zmluvy, následkom čoho bude nezískanie nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ na plnenie predmetu tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu v zmysle čl. 7 bod 18 tejto zmluvy.

5. V prípade, ak Zhotoviteľ poruší povinnosti, ktoré pre neho vyplývajú z čl. 9 tejto zmluvy, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5.000 EUR za každé takéto porušenie.

6. V prípade omeškania Zhotoviteľa s termínmi plnenia záručného servisu (doba opravy a/alebo reakčná doba) uvedenými v Prílohe č. 3 RD, je Objednávateľ oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške podľa Prílohy č. 3 RD.

7. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti, ktorej splnenie je zabezpečené zmluvnou pokutou.


8. V prípade omeškania s plnením peňažného záväzku podľa tejto zmluvy je veriteľ oprávnený uplatniť si voči dlžníkovi úrok z omeškania v zmysle platných právnych predpisov.



11. Každá zmluvná strana zodpovedá za priamu škodu spôsobenú druhej zmluvnej strane v súvislosti s plnením tejto zmluvy pričom vzniknutá škoda bude poškodenej zmluvnej strane nahradená za predpokladu riadneho preukázania jej vzniku, výšky, porušenia zmluvnej povinnosti a príčinnej súvislosti medzi týmto porušením a vznikom škody v peniazoch, ak navrátenie veci do pôvodného stavu nie je možné. V prípade, že vzniknutá škoda za ktorú zodpovedá Zhotoviteľ nebude krytá poistením podľa RD, Zhotoviteľ je povinný túto škodu uhradiť z vlastných prostriedkov.

12. Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto neplnenie bude vychádzať celkom alebo čiastočne z okolností vylučujúcich zodpovednosť podľa § 374 Obchodného zákonníka. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené na dobu, pokiaľ trvá prekážka,s ktorou sú účinky spojené. Toto platí len za predpokladu, že druhá zmluvná strana bola písomne oboznámená o týchto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou zmluvnou stranou, ako náhle sa o ich výskyte dozvedela.

14. UKONČENIE ZMLUVY

1. Okrem prípadov podľa Obchodného zákonníka možno od tejto zmluvy písomne odstúpiť aj v prípadoch a za podmienok uvedených v tejto zmluve alebo Rámcovej dohode.

2. V prípade, ak ktorákoľvek zo zmluvných strán poruší niektorú zo svojich povinností, porušenie ktorej Obchodný zákonník, táto zmluva alebo Rámcová dohoda nepovažuje za podstatné, a nesplní takúto povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá, môže druhá zmluvná strana od tejto zmluvy odstúpiť.

3. Objednávateľ môže okamžite odstúpiť od tejto zmluvy v prípadoch podstatného porušenia zmluvnej povinnosti Zhotoviteľom, pričom za podstatné porušenie sa považuje, ak Zhotoviteľ riadne nesplnil resp. porušil nasledovné povinnosti:a) povinnosť vykonať dielo v lehote dohodnutej v tejto zmluve, pričom s vykonaním diela

sa Zhotoviteľ omeškal o viac ako 20 dní,b) povinnosť vykonať dielo tak, že bude mať vlastnosti stanovené touto zmluvou,

požiadavkami a pokynmi Objednávateľa, dokumentáciou, normami a príslušnými právnymi predpismi, a že bude zodpovedať účelu vykonania diela,

c) povinnosť dodržiavať termíny a ostatné podmienky záručného servisu podľa čl. 6 časti C. v spojení s čl. 6 bod 5. časti D. RD alebo článku 8 tejto zmluvy,

d) povinnosti vyplývajúce z ustanovení bodov 1.,3.,6. a 8. článku 5 časti D. RD alebo čl. 7 ods. 1, 3, 6 a 10 tejto zmluvy,

e) povinnosť vyplývajúca z ustanovenia bodu 7. článku 5 časti C. RD v spojení s bodom 12. článku 5 časti D. RD alebo čl. 6 ods. 2 tejto zmluvy,

f) povinnosti vyplývajúce z ustanovení čl. 7 časti D. RD alebo článku 9 tejto zmluvy.g) z dôvodov uvedených v § 19 ZoVO,


h) subdodávateľ Zhotoviteľa nespĺňa/stratil svoje osobné postavenie v zmysle ZoVO a Zhotoviteľ nepredloží údaje, že subdodávateľ spĺňa/už opätovne spĺňa § 32 ods. (1) ZoVO a/alebo, že u neho neexistuje dôvod vylúčenia podľa § 40 ods. (6) písm. a) až h) a ods. (7) ZoVO,

i) Zhotoviteľ nepredloží úradne overené kópie originálov dokladov uvedených v § 32 ods. (2) ZoVO,

j) Zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky vykonávania/dodania predmetu plnenia podľa tejto zmluvy a ďalšie parametre a podmienky ktoré boli stanovené touto Zmluvou, platnými technickými normami platnými na území Slovenskej republiky, technickými normami železníc, vnútornými predpismi Objednávateľa a všeobecne záväznými právnymi predpismi,

k) Zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví práce na vykonaní/dodaní predmetu plnenia podľa tejto zmluvy z iných dôvodov ako dôvodov na strane Objednávateľa alebo z dôvodu, že nastali skutočnosti, ktoré Zhotoviteľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia tejto Zmluvy ani pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať,

l) v dôsledku činnosti Zhotoviteľa došlo k ohrozeniu alebo narušeniu bezpečnosti alebo plynulosti prevádzky železničnej dráhy alebo k ohrozeniu alebo narušeniu bezpečnosti alebo plynulosti dopravy na dráhe,

m) Zhotoviteľ neinformuje Objednávateľa o prekážkach pri plnení predmetu plnenia podľa tejto zmluvy,

n) Zhotoviteľ bol zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle Zákona o DPH,

o) dôjde k predaju podniku resp. časti podniku Zhotoviteľa tretej osobe,p) Zhotoviteľ vykoná úkon, ktorý by mohol spôsobiť Objednávateľovi zhoršenie

vymožiteľnosti aj nesplatných pohľadávok Zhotoviteľa alebo by ohrozil plnenie predmetu zmluvy,

q) ak Objednávateľ zistí, že vykonávateľovi bola právoplatným rozhodnutím orgánu aplikácie práva uložená sankcia alebo povinnosť z dôvodu, že si riadne a včas, vôbec alebo v podstatnom rozsahu nesplnil svoju povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy uzavretej s osobou, ktorá mu bola subdodávateľom; vo vzťahu k akémukoľvek predmetu plnenia Zhotoviteľa,

r) Zhotoviteľ vykonáva časť predmetu plnenia, resp. predmet plnenia prostredníctvom subdodávateľa, ktorý nemá zapísaných konečných užívateľov výhod v registri konečných užívateľov výhod, hoci ich tam v zmysle ZoVO musí mať zapísaných,

s) Zhotoviteľ nemal v čase uzavretia tejto zmluvy v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod alebo ak bolo počas trvania tejto zmluvy právoplatne rozhodnuté o vyčiarknutí Zhotoviteľa z registra konečných užívateľov výhod alebo ak mu bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní;

t) Zhotoviteľ poveril tretiu stranu poskytnutím časti predmetu plnenia bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, alebo zmenil subdodávateľa bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.

4. Ak Objednávateľ bude v omeškaní so zaplatením ceny za dielo o viac ako 20 dní, Zhotoviteľ môže okamžite od tejto zmluvy odstúpiť.

5. Právne účinky odstúpenia od tejto zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

6. Odstúpenie od tejto zmluvy nemá vplyv na povinnosť ktorejkoľvek zmluvnej strany zaplatiť zmluvnú pokutu.


7. Odstúpením od tejto zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán v nej upravené, okrem nárokov na úhradu spôsobenej škody, nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie a úroky, ako aj nároku Objednávateľa na bezplatné odstránenie zistených vád dodania, resp. záručných vád a ostatných práv a povinností, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvy.

8. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený písomne vypovedať túto zmluvu v prípade, ak Zhotoviteľ nie je schopný dodať alebo nedodá tovar, potrebný k riadnemu a včasnému vykonaniu diela, za cenu určenú v súlade s časťou E. RD v súlade s jednotlivými čiastkovými kúpnymi zmluvami. Výpoveď je účinná okamihom doručenia výpovede Zhotoviteľovi.

9. V prípade, ak predmet plnenia podľa tejto zmluvy má byť spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie, tak doručením písomného oznámenia Objednávateľa Zhotoviteľovi o nezískaní týchto zdrojov, táto zmluva zanikne od začiatku a bude sa na ňu hľadieť akoby nebola uzatvorená. V prípade, že medzi zmluvnými stranami už došlo k plneniu, zmluvné strany si poskytnuté plnenia vrátia pričom Predávajúci sa zaväzuje, že si nebude uplatňovať náhradu škody ani ušlý zisk.

15. OZNAMOVANIE ZMIEN V REGISTRI PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

1. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi písomne oznamovať každú zmenu zapísaných údajov o jeho osobe v registri partnerov verejného sektora alebo jeho výmaz z registra partnerov verejného sektora najneskôr do 5 dní odo dňa vykonania zmeny zapísaných údajov alebo výmazu.

2. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi písomne oznamovať každú zmenu zapísaných údajov o jeho priamych subdodávateľoch alebo subdodávateľoch v ktoromkoľvek rade alebo výmaz týchto subdodávateľov z registra partnerov verejného sektora, a to najneskôr do 5 dní od vykonania zmeny zapísaných údajov alebo výmazu.

3. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi písomne oznámiť, že na plnení predmetu zmluvy sa má podieľať nový subdodávateľ (v ktoromkoľvek rade), ktorý nebol uvedený v zozname subdodávateľov, ktorý zhotoviteľ predložil pred podpisom zmluvy pre účely identifikácie či subdodávateľ uvedený v zozname je partnerom verejného sektora, a to do začatia poskytovania plnenia zo strany subdodávateľa. Ak nový subdodávateľ podľa predchádzajúcej vety nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, zhotoviteľ je povinný spolu s oznámením podľa predchádzajúcej vety predložiť čestné vyhlásenie nového subdodávateľa, že nie je partnerom verejného sektora podľa relevantných ustanovení § 2 zákona o registri partnerov s dostatočným vysvetlením.

16. SANKCIE

1. Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť písomne oznámiť Objednávateľovi každú zmenu zapísaných údajov o jeho osobe v registri partnerov verejného sektora alebo jeho výmaz z registra partnerov verejného sektora najneskôr do 5 dní odo dňa vykonania zmeny zapísaných údajov alebo výmazu, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 5 % zo zmluvnej ceny uvedenej v Prílohe č. 2 tejto zmluvy - Ocenený súpis položiek.

2. Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť písomne oznámiť Objednávateľovi každú zmenu zapísaných údajov o jeho priamych subdodávateľoch alebo subdodávateľoch v ktoromkoľvek rade, ktorí sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, alebo výmaz týchto subdodávateľov z registra partnerov verejného sektora, a to najneskôr do 5 dní od vykonania zmeny zapísaných údajov alebo výmazu, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 5 % zo zmluvnej ceny uvedenej v Prílohe č. 2 tejto zmluvy - Ocenený súpis položiek.

3. Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť písomne oznámiť Objednávateľovi, že na plnení predmetu zmluvy sa má podieľať nový subdodávateľ (v ktoromkoľvek rade), ktorý nebol uvedený


v zozname subdodávateľov, ktorý Zhotoviteľ predložil pred podpisom zmluvy pre účely identifikácie či subdodávateľ je partnerom verejného sektora, a to do začatia poskytovania plnenia zo strany objednávateľa, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 5 % zo zmluvnej ceny uvedenej v článku 3.tejto zmluvy uvedenej v Prílohe č. 2 tejto zmluvy - Ocenený súpis položiek.

4. Ak Zhotoviteľ nepredložil Objednávateľovi čestné vyhlásenie nového subdodávateľa podľa článku G. Zmena subdodávateľa RD , je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 % zo zmluvnej ceny uvedenej v Prílohe č. 2 tejto zmluvy - Ocenený súpis položiek.

17. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

2. Zmluvné strany sú uzrozumené s tým, že táto zmluva sa považuje za zmluvu uzatváranú v bežnom obchodnom styku v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. Zároveň zmluvné strany súhlasia s tým, že Objednávateľ zverejní informáciu o uzatvorení tejto zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky a to v rozsahu a štruktúre, ktorá je daná nariadením vlády Slovenskej republiky č. 498/2011 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy. Protokol o zverejnení Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi.

3. Zmluvné strany pre účely tejto zmluvy určujú tieto kontaktné osoby zodpovedné za vecnú a odbornú komunikáciu v súvislosti s touto zmluvou a osoby oprávnené na odovzdanie a prevzatie diela:a) za Zhotoviteľa: meno: XXXXXb) za Objednávateľa: meno: Ing. Igor Olexa, riaditeľ Odboru telekomunikácií, informatiky

a informačnej bezpečnosti - O210, GR ŽSR Klemensova 8, 813 61 Bratislava, kontaktné údaje: +421 2 2029 7740, Mobil: +421 904 743 353, [email protected]. Zuzana Masaryková, vedúca oddelenia telekomunikácií - O210, GR ŽSR Klemensova 8, 813 61 Bratislava, kontaktné údaje: +421 2 2029 5039, Mobil: +421 903 464 053, [email protected]

4. Ak sa v prípade doručovania prostredníctvom poštového podniku vráti poštová zásielka ako nedoručená alebo nedoručiteľná, považuje sa za doručenú dňom, v ktorom poštový podnik vykonal jej doručovanie (usiloval sa o doručenie v mieste uvedenom na obálke predmetnej zásielky). Zmluvné strany sa dohodli, že pre doručovanie Objednávateľovi je rozhodná adresa, ktorá je ako jej sídlo uvedená v záhlaví tejto zmluvy a pre doručovanie Zhotoviteľovi adresa zapísaná ako jeho sídlo v obchodnom registri, a ak nemá svoje sídlo, adresa zapísaná ako jeho miesto podnikania v živnostenskom registri. Ak Zhotoviteľ nemá ani miesto podnikania, je pre doručovanie Zhotoviteľovi rozhodná adresa jeho miesta trvalého pobytu.

5. Vzájomné vzťahy zmluvných strán založené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými aplikovateľnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

6. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania len za dodržania podmienok stanovených v § 18 ZoVO. K návrhom dodatkov k tejto zmluve


sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 30 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Dodatky budú očíslované podľa poradia. Uvedené sa netýka zmeny kontaktných osôb alebo oprávnených osôb zmluvných strán, ktoré môže príslušná zmluvná strana zmeniť svojim jednostranným rozhodnutím doručeným v písomnej forme druhej zmluvnej strane. Predloženie aktualizovaného Zoznamu subdodávateľov v súlade s touto Zmluvou sa nepovažuje za zmenu resp. dodatok k tejto Zmluve.

7. Táto zmluva je vyhotovená v 8 vyhotoveniach, z ktorých 6 prevezme Objednávateľ a 2 Zhotoviteľ.

8. Ak budú, alebo ak sa stanú jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy neplatnými, alebo právne neúčinnými, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Neúčinné ustanovenia sa podľa možnosti nahradia novým ustanovením.

9. Zmluvné strany súhlasia so zverejňovaním informácií alebo textu tejto zmluvy vrátane dodatkov, s výnimkou informácií, ktoré sú obchodným tajomstvom v zmysle § 17 Obchodného zákonníka a informácií chránených právnymi predpismi. V prípade, že zmluvné strany budú mať požiadavku na ochranu obchodného tajomstva je potrebné, aby označili ustanovenia tejto zmluvy vrátane dodatkov, ktoré obsahujú informácie chránené obchodným tajomstvom.

10. Porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je najmä sprístupnenie informácií, ktoré sú uvedené v § 10 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje pred zverejnením informácií alebo tejto zmluvy vrátane jej dodatkov písomne vyzvať druhú zmluvnú stranu na označenie informácií, ktoré obsahujú informácie chránené obchodným tajomstvom vo vzájomne dohodnutej lehote.

11. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej prílohy:Príloha č. 1: Špecifikácia dielaPríloha č. 2: Ocenený súpis položiek Príloha č. 3: Termíny akceptačných konaní Príloha č. 4: Publicita a informovanosť

12. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.Za Objednávateľa

V Bratislave dňa _________

Za Zhotoviteľa

V Bratislave dňa __________

.............................................Mgr. Martin Erdössy,generálny riaditeľ ŽSR

.............................................meno, priezvislo, pečiatka a podpis

konateľa


Príloha č. 4: Publicita a informovanosť (k ČZoD)



Manuál pre informovanie a komunikáciu je aktualizovaný s novým názvom aj logom. Nižšie uvádzame link na webe.






V Y H L Á S E N I E U CH Á D Z A Č A

1. Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami verejnej súťaže na predmet zákazky je dodanie: „Komunikačná infraštruktúra služieb telematiky ŽSR“. Rozsah zákazky, zahŕňa rozvoj a modernizáciu súčasnej infraštruktúry, ako aj zvýšenie úrovne bezpečnosti prevádzkovanej IT infraštruktúry s ohľadom na potreby verejného obstarávateľa v horizonte 4 rokov.

2. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné. 3. Vyhlasujeme, že predkladáme iba jednu ponuku a nie sme v zadávaní predmetnej zákazky

členom inej skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku, 4. (týka sa iba skupiny – obchodné meno, adresa alebo sídlo a osoba oprávnená konať za člena

skupiny)................................................................. vyhlasujeme, že v predmetnej verejnej súťaži vytvárame skupinu. V prípade prijatia našej ponuky zo strany verejného obstarávateľa podľa § 55 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasujeme, že ešte pred prijatím RD vytvoríme určitú právnu formu a vyhlasujeme, že každý člen skupiny ručí celým svojím majetkom do výšky hodnoty záväzku a ručíme spoločne a nerozdielne za záväzky voči Objednávateľovi vzniknuté pri realizácií predmetu RD. Každý člen skupiny

s p l ň o m o c ň u j e

................................................................. (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania osoby splnomocnenej konať za skupinu)

ako osobu oprávnenú konať a podpisovať za členov skupiny vo veciach týkajúcich sa uvedeného predmetu zákazky.Vyhlasujeme, že v prípade založenia združenia, na základe RD o združení podľa § 829 Občianskeho zákonníka, v zmluve o združení splnomocníme niektorého účastníka združenia na zastupovanie ostatných účastníkov združenia v plnom rozsahu a zodpovednosti pri dosahovaní dojednaného účelu združenia a na vykonávanie právnych úkonov a bude určené spoločné meno združenia ................................. (ak sa už vie,), pod ktorým bude združenie vystupovať.

V .............................. dňa ..............

meno, priezvisko, titul, funkcia, podpis osoby (osôb) oprávnenej konať za uchádzača (v prípade skupiny v mene každého člena skupiny) a pečiatka Poznámka: Počet podpísaných osôb musí byť v súlade s obchodným registrom uchádzača

(v prípade skupiny za každého člena skupiny). Podpis osoby (podpisy osôb) oprávňujúcej k podpisu ponuky (v prípade skupiny splnomocnený uchádzač) musí byť overený notárom.



NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIAúdaj, ktorý bude zverejnený na otváraní častí ponúk označených ako „Kritériá“

v súlade s § 52 ods. 3 ZoVO bez účasti uchádzačov

Údaje:Obchodné meno uchádzača ..................................................................................... Adresa alebo sídlo uchádzača ......................................................................................(v prípade skupiny/združenia názov skupiny/združenia a údaje za každého člena skupiny/združenia)

Kritérium: Návrh

(EUR bez DPH)

Poznámka

Navrhovaná cena celkom Podľa tab.č.1 Ocenený súpis položiek (1-244)Cena celkom bez DPH

Uvedené údaje sú totožné s údajmi uvedenými v ostatných častiach ponuky.

Dátum: ................................. Podpis: ............................................

Poznámka: dátum musí byť aktuálny vo vzťahu ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača, v prípade

skupiny/združenia podpis každého člena skupiny/združenia alebo osoby oprávnenej konať za každého člena skupiny/združenia.


Príloha č. 6a súťažných podkladov

ZOZNAM TRETÍCH OSÔB, PROSTREDNÍCTVOM KTORÝCH UCHÁDZAČ PREUKAZUJE SPLNENIE

PODMIENOK ÚČASTI

P. č.

Meno a priezvisko /

Obchodné menoalebo názov

Adresa pobytu alebo

sídlo

Identifikačné čísloalebo dátum narodenia(ak nebolo pridelené identifikačné číslo)

Podmienka účasti(s odvolávkouna konkrétny §)

Čestne vyhlasujem, že tretia osoba uvedená v zozname tretích osôb, prostredníctvom ktorej preukazujem splnenie podmienok účasti v zmysle § 33 ods. 2, resp. § 34 ods. 3 ZoVO spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistujú u nej dôvody na jej vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. a) až h) a ods. 7 ZoVO.

Poznámka:

Pri preukazovaní technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti takouto osobou v zmysle § 34 ods. 3 ZoVO pri podmienke účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZoVO postačí, ak ju táto osoba spĺňa vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú bola jej kapacita poskytnutá.

Dátum: ......................................... Podpis uchádzača: .........................................


Príloha č. 6b súťažných podkladov

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

P.č. Meno a priezvisko /

Obchodné menoalebo názov

Adresa pobytu alebo

sídlo

Identifikačné čísloalebo dátum

narodenia (ak nebolo pridelené identifikačné

číslo)

Predmet subdodávky

Podiel plnenia(v %)

Zápis v Zozname

hospodárskych subjektov

(ÁNO/NIE)

Čestne vyhlasujem, že každý subdodávateľ uvedený v zozname subdodávateľov spĺňa podmienky podľa § 41 ods. 1 písm. b) ZoVO.

Dátum: .............. Podpis uchádzača: .........................................


Príloha č. 7 súťažných podkladov P r e h l á s e n i e

pre účely posúdenia obchodného partnera

Čestne prehlasujem, že

(použije sa, ak je obchodným partnerom fyzická osoba – nepodnikateľ)

Meno a priezvisko: ...........................................................................

Trvalý pobyt: ...........................................................................

Dátum narodenia: ...........................................................................

(použije sa, ak je obchodným partnerom fyzická osoba – podnikateľ)

Meno a priezvisko: ...........................................................................

Trvalý pobyt: ...........................................................................

Obchodné meno: ...........................................................................

Miesto podnikania: ...........................................................................

IČO: ...........................................................................

DIČ: ...........................................................................

IČ DPH: ...........................................................................

(použije sa, ak je obchodným partnerom právnická osoba)

Obchodné meno: ...........................................................................

Štatutárny orgán: ...........................................................................

Sídlo: ...........................................................................

IČO: ...........................................................................

DIČ: ...........................................................................

IČ DPH: ...........................................................................

(zaškrtnite x) je od ................... (uveďte dátum DD.MM.RRRR) nie je nie je, ale bol/bola od ................... do ...................

závislou osobou voči spoločnosti Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“ v zmysle § 2 písm. n) až p) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znp. (ďalej len „ZDP“).

Každú zmenu súvisiacu s prepojením voči ŽSR oznámim do 5 dní odo dňa jej vzniku.

Skupina závislosti (zaškrtnite x): Personálne prepojenie Majetkové prepojenie

V................., dňa ................. ............................................... Meno a priezvisko

funkcia


Vysvetlivky:

Závislou osobou (§2 písm. n) až p) ZDP) sa rozumie blízka osoba (§116 a 117 Občianskeho zákonníka) alebo ekonomicky, personálne alebo inak prepojená osoba.

Blízka osoba (§116 a 117 Občianskeho zákonníka)1. V zmysle §116 Občianskeho zákonníka blízkou osobou je príbuzný v priamom rade,

súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.

2. V zmysle §117 Občianskeho zákonníka stupeň príbuzenstva dvoch osôb sa určuje podľa počtu zrodení, ktorými v priamom rade pochádza jedna od druhej a v pobočnom rade obidve od najbližšieho spoločného predka.

Ekonomickým alebo personálnym prepojením (§2 písm. o) ZDP) sa rozumie účasť osoby na majetku, kontrole alebo vedení inej osoby alebo vzájomný vzťah medzi osobami, ktoré sú pod kontrolou alebo vedením tej istej osoby alebo v ktorých má táto osoba priamy alebo nepriamy majetkový podiel, pričom

1. účasťou na majetku alebo kontrole sa rozumie viac ako 25% priamy alebo nepriamy podiel alebo nepriamy odvodený podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach, pričom nepriamy podiel sa vypočíta súčinom percentuálnej výšky priamych podielov

vydelených stomi a takto vypočítaný výsledok sa vynásobí stomi a

nepriamy odvodený podiel sa vypočíta súčtom nepriamych podielov; nepriamy odvodený podiel sa použije len na výpočet výšky účasti jednej osoby na majetku alebo kontrole inej osoby, ak táto jedna osoba má účasť na majetku alebo kontrole niekoľkých osôb, z ktorých každá má účasť na majetku alebo kontrole tej istej inej osoby; ak výška nepriameho odvodeného podielu presahuje 50%, všetky osoby, prostredníctvom ktorých sa jeho výška počítala, sú ekonomicky prepojené bez ohľadu na skutočnú výšku ich podielu,

2. účasťou na vedení sa rozumie vzťah členov štatutárnych orgánov alebo členov dozorných orgánov obchodnej spoločnosti alebo družstva k tejto obchodnej spoločnosti alebo družstvu.

Iným prepojením (§2 písm. p) ZDP) sa rozumie obchodný vzťah vytvorený predovšetkým na účel zníženia základu dane alebo zvýšenia daňovej straty.


Príloha č.8 súťažných podkladov

JEDNOTNÝ EURÓPSKY DOKUMENT – FORMULÁR v.1.00

Časť I : Informácie týkajúce sa postupu verejného obstarávania a verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa

V prípade postupov verejného obstarávania, v ktorých bola výzva na súťaž uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie, sa informácie požadované v časti I zobrazia automaticky za predpokladu, že na vytvorenie a vyplnenie jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie sa použije elektronická služba jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie1. Referenčné číslo príslušného oznámenia2 uverejneného v Úradnom vestníku Európskej únie :

Ú. v. EÚ S číslo [S57], dátum [22/03/2017], strana [75]Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ S : [S][5][7 ]/S[0][5][7 ]-[1][0][5][3][3][3]Ak v Úradnom vestníku Európskej únie nebola uverejnená žiadna výzva na súťaž, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ musí vyplniť informácie umožňujúce jednoznačnú identifikáciu postupu verejného obstarávania.

V prípade, keď nie je potrebné uverejnenie oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, uveďte ďalšie informácie umožňujúce jednoznačnú identifikáciu postupu verejného obstarávania (napr.odkaz na uverejnenie na vnútroštátnej úrovni). [...........]

INFORMÁCIE O POSTUPE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Informácie požadované v časti I sa zobrazia automaticky za predpokladu, že na vytvorenie a vyplnenie jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie sa použije spomínaná elektronická služba jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie. Ak sa tieto informácie nezobrazia automaticky, musí ich vyplniť hospodársky subjekt.

Identifikácia obstarávateľa3 Odpoveď:Názov: [Železnice Slovenskej republiky, Bratislava

v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31364501, IČ DPH:

SK2020480121, kontaktná osoba: Ludvik Mikula, + 421 220295073, [email protected], http://www.zsr.sk ]

15 Útvary Komisie bezplatne sprístupnia elektronickú službu jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie verejným obstarávateľom, obstarávateľom, hospodárskym subjektom, poskytovateľom elektronických služieb a iným zainteresovaným stranám.26V prípade verejných obstarávateľov: buď predbežné oznámenie používané ako prostriedok vyzvania na súťaž, alebo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania. V prípade obstarávateľov : pravidelné informatívne oznámenie používané ako prostriedok výzvy na súťaž, oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenia o existencii kvalifikačného systému.37 Informácie, ktoré majú byť prevzaté z oddielu I bod I.1 príslušného oznámenia, v prípade spoločného obstarávania uveďte mená všetkých zúčastnených obstarávateľov.

http://www.zsr.sk/



O aké obstarávanie ide? Odpoveď: tovar + služba Zmiešaná zákazkaNázov alebo skrátený opis obstarávania4 [Komunikačná infraštruktúra služieb

telematiky ]Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ (ak sa uplatňuje)5:

[18843/2015/O220 ]

Všetky ostatné informácie vo všetkých oddieloch jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie vypĺňa hospodársky subjekt.

Časť II : Informácie týkajúce sa hospodárskeho subjektu

A : INFORMÁCIE O HOSPODÁRSKOM SUBJEKTE

48 Pozri body II.1.1 a II.1.3 príslušného oznámenia.59 Pozri bod II.1.1 príslušného oznámenia.


Ak áno:

Odpovedzte na zvyšné časti tohto oddielu, oddielu B a v príslušnom prípade oddielu C tejto časti, v prípade potreby vyplňte časť V a v každom prípade vyplňte a podpíšte časť VI.

[...........]

Identifikácia: Odpoveď:Názov : [ ]Identifikačné číslo pre DPH, ak sa uplatňuje:

Ak sa identifikačné číslo pre DPH neuplatňuje, uveďte ich národné identifikačné číslo, ak sa vyžaduje a je uplatniteľné.

[ ]

[ ]

Poštová adresa: [...........]

Kontaktné osoby:Telefón:E-mail:Internetová adresa (webová adresa)(ak je k dispozícii):

[...........][...........][...........][...........]

Všeobecné informácie: Odpoveď:Je hospodársky subjekt mikropodnik, malý alebo stredný podnik?

Len v prípade, ak je obstarávanie vyhradené: je hospodársky subjekt chránená pracovná dielňa, „sociálny podnik“ alebo zabezpečí plnenie zákazky v rámci programov chránených pracovných miest?Ak áno,

aký je zodpovedajúci percentuálny podiel zdravotne postihnutých alebo znevýhodnených pracovníkov?

Ak sa to vyžaduje, uveďte, do ktorej kategórie alebo kategórií zdravotne postihnutých alebo znevýhodnených pracovníkov patria príslušní zamestnanci?

[...........]

[...........]

V príslušných prípadoch: je hospodársky subjekt zapísaný v úradnom zozname schválených hospodárskych subjektov alebo má rovnocenné osvedčenie (napríklad v rámci národného (pred)kvalifikačného systému)?

Áno Nie

Áno Nie

Áno Nie Neuplatňuje sa


a)Uveďte názov zoznamu alebo osvedčenia a v príslušnom prípade príslušné číslo zápisu alebo osvedčenia:b)Ak je osvedčenie o zápise alebo osvedčenie k dispozícií v elektronickom formáte, uveďte:c)Uveďte odkazy, na ktorých je založený zápis alebo osvedčenie a v príslušnom prípade klasifikáciu získanú v úradnom zozname6:d)Vzťahuje sa zápis alebo osvedčenie na všetky požadované podmienky účasti?

(webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, presný odkaz na dokumentáciu):

[...........][...........][...........][...........][...........]

d)

Ak nie:

Vyplňte navyše aj chýbajúce informácie v časti IV, oddiely A, B, C alebo D, a to podľa potreby

Len ak sa to vyžaduje v príslušnom oznámení alebo súťažných podkladoch:

d)Bude môcť hospodársky subjekt poskytnúť osvedčenie, pokiaľ ide o platbu príspevkov na sociálne zabezpečenie a daní, alebo informácie, ktoré verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi umožnia získať toto osvedčenie priamo prostredníctvom prístupu do vnútroštátnej databázy v ktoromkoľvek členskom štáte, ktorá je k dispozícii bezplatne?

Ak je príslušná dokumentácia dostupná v elektronickom formáte, uveďte:

d)


[...........][...........][...........][...........]

Forma účasti: Odpoveď:Zúčastňuje sa hospodársky subjekt na postupe obstarávania spoločne s inými subjektmi7?

614 Ak existujú odkazy a klasifikácie, tak sú uvedené v osvedčení.715 Najmä ako súčasť skupiny, konzorcia, spoločného podniku alebo podobne.

Áno Nie

Áno Nie

Áno Nie


B : INFORMÁCIE O ZÁSTUPCOCH HOSPODÁRSKEHO SUBJEKTU

V príslušnom prípade uveďte meno a adresu osoby oprávnenej zastupovať hospodársky subjekt na účely tohto postupu obstarávania:

Zastúpenie, ak existuje: Odpoveď:Celé meno;Doplnené dátumom a miestom narodenia, ak sa vyžadujú:

[...........][...........]

Pozícia/zastupujúci: [...........]Poštová adresa: [...........]Telefón: [...........]E-mail: [...........]Ak je to potrebné, uveďte potrebné informácie o zastúpení (jeho formu, rozsah, účel...):

[...........]

____________________________

C : INFORMÁCIE O VYUŽÍVANÍ KAPACÍT INÝCH SUBJEKTOV

Dôvera: Odpoveď:Využíva hospodársky subjekt kapacity iných subjektov, aby mohol splniť podmienky účasti stanovené v časti IV

Ak áno, zaistite, aby príslušné ostatné subjekty poskytli osobitný formulár JED pre obstarávanie.Ak áno:Uveďte úlohu hospodárskeho subjektu v rámci skupiny (vedúci subjekt, subjekt zodpovedný za osobitné úlohy...):Uveďte iné hospodárske subjekty, ktoré sa zúčastňujú na postupe obstarávania spoločne:V prípade potreby názov zúčastnenej skupiny:

[...........]

[...........]

[...........]

Časti Odpoveď:Ak je to uplatniteľné, oznámenie častí, o ktoré sa hospodársky subjekt chce uchádzať:

[ ]

Áno Nie


a prípadne kritéria a pravidlá stanovené ďalej v časti V?

Ak áno, predložte samostatný formulár jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie, v ktorom budú uvedené informácie požadované v oddiele A a B tejto časti a časti III pre každý z príslušných subjektov, riadne vyplnený a s podpisom príslušných subjektov.

Upozorňujeme, že tento formulár by mal zahŕňať aj technikov alebo technické orgány, ktoré priamo nepatria k podniku hospodárskeho subjektu, najmä tých, ktorí zodpovedajú za kontrolu kvality, a v prípade verejných zákaziek na práce by mal zahŕňať technikov alebo technické orgány, na ktoré sa môže hospodársky subjekt obrátiť so žiadosťou o vykonanie práce.Pokiaľ je to relevantné pre špecifickú kapacitu alebo kapacity, ktoré hospodársky subjekt využíva, uveďte informácie v časti IV a V pre každý z príslušných subjektov16.

D : INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA SUBDODÁVATEĽOV, KTORÝCH KAPACITY HOSPODÁRSKY SUBJEKT NEVYŽÍVA

(Tento oddiel sa vyplní len vtedy, ak tieto informácie vyslovene vyžaduje verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ).

Subdodávatelia: Odpoveď:Má hospodársky subjekt v úmysle zadať niektorú časť zákazky tretím stranám?

Ak áno a pokiaľ sú známe, uveďte zoznam navrhovaných subdodávateľov:

[...........]

Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyslovene požaduje tieto informácie okrem informácií v tomto oddiele, uveďte informácie požadované v oddieloch A a B tejto časti a časti III pre každého (pre každú z kategórií) z príslušných subdodávateľov.

_________________________16Napríklad technické orgány zapojené do kontroly kvality: Časť IV oddiel C bod 3.

Časť III: Dôvody na vylúčenie

A: DÔVODY TÝKAJÚCE SA ODSÚDENIA ZA TRESTNÝ ČIN

Áno Nie


V článku 57 ods. 1 smernice 2014/24/EÚ sa stanovujú tieto dôvody vylúčenia:Účasť v zločineckej organizácii17;Korupcia 18;

Podvod 19;

Teroristické trestné činy alebo trestné činy spojené s teroristickými činnosťami20;Pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu 21;

Detská práca a iné formy obchodovania s ľuďmi 22;

Dôvody týkajúce sa odsúdení za trestný čin podľa vnútroštátnych ustanovení vykonávajúcich dôvody uvedené v článku 57 ods. 1 smernice:

Odpoveď:

Bol samotný hospodársky subjekt alebo osoba, ktorá je členom jeho správneho, riadiaceho alebo kontrolného orgánu alebo ktorá v ňom má právomoc zastupovať, prijímať rozhodnutia alebo vykonávať v ňom kontrolu, konečným rozsudkom odsúdený z jedného z uvedených dôvodov rozsudkom vyneseným najviac pred piatimi rokmi, alebo v prípade ktorého sa lehota vylúčenia stanovená priamo v rozsudku naďalej uplatňuje?

Ak je príslušná dokumentácia dostupná v elektronickom formáte, uveďte: (webovú adresu, vydávajúci orgán alebo subjekt, presný odkaz na dokumentáciu):

[...........][...........][...........]8

Ak áno, uveďte 24:a)dátum odsúdenia, uveďte, o ktoré body 1 až 6 ide a dôvod odsúdenia,b)totožnosť osoby, ktorá bola usvedčená;c)pokiaľ sa stanovuje priamo v rozsudku:

dátum:[ ], bod/body: [ ], dôvody: [ ]

[...........]dĺžku obdobia vylúčenia. [...........] a príslušný bod/body [ ]

Ak je príslušná dokumentácia dostupná v elektronickom formáte, uveďte: (webovú adresu, vydávajúci orgán alebo subjekt, presný odkaz na dokumentáciu):

[...........][...........][...........]9

V prípade odsúdenia prijal hospodársky subjekt opatrenia, aby sa preukázala jeho spoľahlivosť napriek existencii relevantného dôvodu na vylúčenie 26 („samo očistenie“)?

Ak áno, opíšte prijaté opatrenia 27: [...........]

B: DÔVODY TÝKAJÚCE SA PLATBY DANÍ ALEBO PRÍSPEVKOV NA SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Platby daní alebo príspevkov na sociálne Odpoveď:

8 Zopakujte toľkokrát, koľkokrát je potrebné.9 Zopakujte toľkokrát, koľkokrát je potrebné.

Áno Nie

Áno Nie


zabezpečenie:Splnil hospodársky subjekt všetky svoje povinnosti týkajúce sa platby daní alebo príspevkov na sociálne zabezpečenie, a to v krajine, v ktorej sídli, ako aj v členskom štáte verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, ak ide o inú krajinu, ako je krajina sídla?

Ak nie, uveďte:Krajinu alebo príslušný členský štátPríslušnú sumuSpôsob stanovenia tohto porušenia povinností

Prostredníctvom súdneho alebo administratívneho rozhodnutia:

Je rozhodnutie konečné a záväzné?

Uveďte dátum odsudzujúceho rozsudku a rozhodnutia.

V prípade odsúdenia, pokiaľ sa stanovuje priamo v rozsudku, aj dĺžku obdobia vylúčenia:

Inými prostriedkami? Spresnite:

Splnil hospodársky subjekt svoje povinnosti tým, že zaplatil alebo uzavrel záväznú dohodu s cieľom zaplatiť splatné dane alebo príspevky na sociálne zabezpečenie vrátane akýchkoľvek prípadných vzniknutých úrokov alebo sankcií?

Dane Príspevky na sociálne zabezpečenie

[...........][...........]

c1)

- [...........]

- [...........]

c2) [...........]

Ak áno, uveďte podrobnosti:

[...........]

[...........][...........]

c1)

- [...........]

- [...........]

c2) [...........]

Ak áno, uveďte podrobnosti:

[...........]

Ak príslušné dokumenty týkajúce sa platby daní alebo príspevkov sociálneho zabezpečenia sú dostupné v elektronickom formáte, uveďte:

(webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, presný odkaz na dokumentáciu)10:[...........][...........][...........]

10 Zopakujte toľkokrát, koľkokrát je potrebné.

Áno Nie

Áno

Nie

Áno

Nie

Áno

Nie

Áno

Nie

Áno

Nie

Áno

Nie


C: DÔVODY TÝKAJÚCE SA KONKURZU, KONFLIKTU ZÁUJMOV ALEBO ODBORNÉHO POCHYBENIA11

Upozorňujeme, že na účely tohto obstarávania mohli byť niektoré z nasledujúcich dôvodov na vylúčenie presnejšie vymedzené vo vnútroštátnom práve, v príslušnom alebo súťažných podkladoch. Vo vnútroštátnych právnych predpisoch sa preto môže napríklad ustanoviť, že pojem „závažné odborné pochybenie“ sa môže vzťahovať na niekoľko rôznych foriem správania.

Informácie týkajúce sa prípadného konkurzu, konfliktu záujmov alebo profesionálneho pochybenia

Odpoveď:

Porušil hospodársky subjekt, podľa jeho vedomostí, svoje povinnosti v oblasti environmentálneho, sociálneho a pracovného práva12?

Ak áno, prijal hospodársky subjekt opatrenia, aby sa preukázala jeho spoľahlivosť napriek existencii dôvodu na vylúčenie („samo očistenie“)?

Áno Nie ☐ ☐Ak prijal opatrenia, opíšte prijaté opatrenia:

[...........]Nachádza sa hospodársky subjekt v niektorej z týchto situácií:úpadok, alebokonkurz alebo likvidácia, aleboprebieha vyrovnávacie konanie aleboje v akejkoľvek podobnej situácii vyplývajúcej z podobného konania podľa vnútroštátnych zákonov a iných právnych predpisov13 alebojeho aktíva spravuje likvidátor alebo súd alebojeho podnikateľské činnosti sú pozastavené?

Ak áno:Uveďte podrobné informácie:Uveďte dôvody, prečo je hospodársky subjekt napriek tomu schopný plniť zákazku, pričom sa zohľadnia platné vnútroštátne pravidlá a opatrenia týkajúce sa pokračovania podnikateľskej činnosti za týchto okolností14?

- [...........]- [...........]

11 Pozri článok 57 ods. 4 smernice 2014/24/EÚ.12 Ako je uvedené na účely tohto obstarávania vo vnútroštátnom práve, v príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch alebo v článku 18 ods. 2 smernice 2014/24/EÚ.13 Pozri vnútroštátne právo, príslušné oznámenie alebo súťažné podklady.14 Tieto informácie sa nemusia uviesť, ak vylúčenie hospodárskych subjektov

Áno Nie

Áno Nie




[...........][...........][...........]

Dopustil sa hospodársky subjekt závažného odborného pochybenia15?

Ak áno, uveďte podrobnejšie informácie:

[...........]Ak áno, prijal hospodársky subjekt samočistiace opatrenia?

Ak prijal opatrenia, opíšte prijaté opatrenia:[...........]

Uzatvoril hospodársky subjekt dohody s inými hospodárskymi subjektmi s cieľom narušiť hospodársku súťaž?


[...........]

Ak áno, prijal hospodársky subjekt samočistiace opatrenia?

Áno Nie ☐ ☐Ak prijal opatrenia, opíšte prijaté opatrenia:

[...........]Vie hospodársky subjekt o akomkoľvek konflikte záujmov16 z dôvodu jeho účasti na postupe obstarávania?


[...........]

Poskytoval hospodársky subjekt alebo podnik súvisiaci s hospodárskym subjektom poradenstvo verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi alebo bol iným spôsobom zapojený do prípravy postupu obstarávania?


[...........]

Stalo sa hospodárskemu subjektu, že predchádzajúca verejná zákazka,

v jednom z prípadov uvedených pod písmenami a) až f) je povinné podľa platného vnútroštátneho práva bez možnosti výnimky, keď je však hospodársky subjekt schopný realizovať zákazku.15 V prípade potreby pozri definície vo vnútroštátnom práve, príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch.16 Ako sa uvádza vo vnútroštátnom práve, príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch.

Áno Nie

Áno Nie

Áno Nie

Áno Nie

Áno Nie

Áno Nie


predchádzajúca verejná zákazka s obstarávateľom alebo predchádzajúca koncesná zmluva bola ukončená predčasne, alebo že došlo k škode alebo iným porovnateľným sankciám v súvislosti s touto predchádzajúcou zákazkou?


[...........]Ak áno, prijal hospodársky subjekt samočistiace opatrenia?

Ak prijal opatrenia, opíšte prijaté opatrenia:[...........]

Môže hospodársky subjekt potvrdiť, že:nie je vinný zo závažného skreslenia pri predkladaní informácií vyžadovaných na overenie neexistencie dôvodov na vylúčenie alebo splnenia podmienok účasti;nezadržal takéto informácie;môže bezodkladne predložiť podporné dokumenty požadované verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom anenáležite neovplyvňoval rozhodovací proces verejného obstarávateľa s cieľom získať dôverné informácie, ktoré môžu poskytnúť nenáležité výhody v rámci postupu verejného obstarávania, alebo z nedbalosti neposkytol zavádzajúce informácie, ktoré môžu mať podstatný vplyv na rozhodnutia týkajúce sa vylúčenia, výberu alebo zadania zákazky?

D: INÉ DÔVODY NA VYLÚČENIE, KTORÉ MÔŽU BYŤ STANOVENÉ VO VNÚTROŠTÁTNYCH PRÁVNYCH PREDPISOCH ČLENSKÉHO ŠTÁTU VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA ALEBO OBSTARÁVATEĽA

Čisto vnútroštátne dôvody vylúčenia Odpoveď:Uplatňujú sa čisto vnútroštátne dôvody vylúčenia, ktoré sú špecifikované v príslušnom oznámení alebo súťažných podkladoch?

Ak je dokumentácia požadovaná v príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch dostupná v elektronickom formáte, uveďte:


[...........][...........][...........]17

17 Zopakujte toľkokrát, koľkokrát je to potrebné.

Áno Nie

Áno Nie

Áno Nie


V prípade, že sa uplatňujú len čisto vnútroštátne dôvody vylúčenia, prijal hospodársky subjekt samočistiace opatrenia?

Ak ich prijal, opíšte prijaté opatrenia:

[...........]

Časť IV : Podmienky účasti

V súvislosti s podmienkami účasti (oddiel α alebo oddiely A až D tejto časti) hospodársky subjekt vyhlasuje, že :

α: GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI

Hospodársky subjekt by mal toto políčko vyplniť iba v prípade, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uviedol v príslušnom oznámení alebo súťažných podkladoch uvedených v oznámení, že hospodársky subjekt môže vyplniť len oddiel α časti IV bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV:

Splnenie všetkých podmienok účasti Odpoveď

Spĺňa požadované podmienky účasti:

A: VHODNOSŤ

Hospodársky subjekt by mal poskytnúť informácie len vtedy, keď verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ v príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch uvedených v oznámení vyžadoval tieto podmienky účasti.

Vhodnosť OdpoveďJe zapísaný v príslušných profesijných alebo obchodných registroch vedených v členskom štáte, v ktorom má hospodársky subjekt sídlo18:


[...........]


[...........][...........][...........]V prípade zákaziek na poskytnutie služieb:je osobitné povolenie alebo členstvo v konkrétnej organizácii potrebné na to, aby bolo možné poskytovať príslušné služby v krajine usadenia hospodárskeho subjektu?

Ak áno, spresnite, o ktoré povolenie alebo členstvo ide a uveďte, či ich hospodársky

18 Ako sa uvádza v prílohe XI k smernici 2014/24/EÚ; na hospodárske subjekty z určitých členských štátov sa môže vzťahovať povinnosť dodržiavať iné požiadavky stanovené v uvedenej prílohe.

Áno Nie

Áno Nie

Áno Nie



subjekt má: [...........]


[...........][...........][...........]

Áno Nie


B: EKONOMICKÉ A FINANČNÉ POSTAVENIE

Hospodársky subjekt by mal poskytnúť informácie len vtedy, keď verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ v príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch uvedených v oznámení vyžadoval tieto podmienky účasti.

Ekonomické a finančné postavenie Odpoveď:1.a) Ročný obrat („všeobecný“) hospodárskeho subjektu za niekoľko finančných rokov vyžadovaný v príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch je takýto:

A/alebo

1.b) Priemerný ročný obrat hospodárskeho subjektu za niekoľko rokov vyžadovaný v príslušnom oznámení alebo súťažných podkladoch je takýto19:


rok: [...........] obrat: [...........] [...] menarok: [...........] obrat: [...........] [...] menarok: [...........] obrat: [...........] [...] mena

(počet rokov, priemerný obrat):[...........] obrat: [...........] [...] mena


[...........][...........][...........]

2.a) Ročný („osobitný“) obrat hospodárskeho subjektu v oblasti činnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluva a ktorá je špecifikovaná v príslušnom oznámení alebo súťažných podkladoch pre požadovaný počet finančných rokov je takýto:

A/alebo

2.b) Priemerný ročný obrat hospodárskeho subjektu v danej oblasti za niekoľko rokov vyžadovaný v príslušnom oznámení alebo súťažných podkladoch je takýto20:


rok: [...........] obrat: [...........] [...] menarok: [...........] obrat: [...........] [...] menarok: [...........] obrat: [...........] [...] mena

(počet rokov, priemerný obrat):[...........] obrat: [...........] [...] mena


[...........][...........][...........]V prípade, že informácie týkajúce sa obratu (všeobecné alebo osobitné) nie sú k dispozícií za celé požadované obdobie, uveďte dátum, ku ktorému bol hospodársky subjekt zriadený alebo keď začal vykonávať svoju činnosť:

[...........]

19 Len v prípade, ak je to povolené v príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch.20 Len v prípade, ak je to povolené v príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch.


Pokiaľ ide o finančné ukazovatele21 uvedené v príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch, hospodársky subjekt vyhlasuje, že skutočná hodnota pre požadovaný ukazovateľ je takáto:


(určenie požadovaného pomeru – pomer medzi x a y22 – a hodnota):

[...........],[...........]23


[...........][...........][...........]Poistená suma poistenia náhrady škôd vyplývajúcich z podnikateľského rizika hospodárskeho subjektu je takáto:


[...........],[...........] mena


[...........][...........][...........]Pokiaľ ide o prípadné iné hospodárske alebo finančné požiadavky, ktoré by mohli byť stanovené v príslušnom oznámení alebo súťažných podkladoch, hospodársky subjekt vyhlasuje, že:

Ak je príslušná dokumentácia, ktorá by mohla byť stanovená v príslušnom oznámení alebo súťažných podkladoch, dostupná v elektronickom formáte, uveďte:

[...........]


[...........][...........][...........]

C: TECHNICKÁ A ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ

Hospodársky subjekt by mal poskytnúť informácie len vtedy, keď verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ v príslušnom oznámení alebo súťažných podkladoch uvedených v oznámení vyžadoval tieto podmienky účasti.

Technická a odborná spôsobilosť Odpoveď:1.a) Len v prípade verejných zákaziek na uskutočnenie stavebných prác:

Počas referenčného obdobia24 hospodársky subjekt vykonal tieto stavebné práce konkrétneho typu:

Ak je príslušná dokumentácia týkajúca sa uspokojivého vykonania a výsledkov najdôležitejších stavebných prác dostupná

Počet rokov (toto obdobie je stanovené v príslušnom oznámení alebo súťažných podkladoch):

[...........]Stavebné práce : [...........]

webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, presný odkaz na dokumentáciu):

[...........][...........][...........]

21 Napr. pomer medzi aktívami a pasívami.22 Napr. pomer medzi aktívami a pasívami.23 Zopakujte toľkokrát, koľkokrát je to potrebné.24 Verejní obstarávatelia môžu vyžadovať až päť rokov a umožniť skúsenosti z obdobia viac ako päť rokov.


elektronicky, uveďte:

1.b) Len v prípade verejných zákaziek na dodanie tovaru a verejných zákaziek na poskytnutie služieb:

Počas referenčného obdobia25, hospodársky subjekt doručil tieto hlavné zásielky stanoveného typu alebo poskytol tieto hlavné služby stanoveného typu: Pri zostavovaní zoznamu, uveďte výšku súm, dátumy a príjemcov, či už verejných alebo súkromných26:

Počet rokov (toto obdobie je stanovené v príslušnom oznámení alebo súťažných podkladoch):

[...........]opis sumy dátum

ypríjemcovia

Hospodársky subjekt môže požiadať týchto technikov alebo technické orgány27, najmä tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality:

V prípade verejných zákaziek na uskutočnenie stavebných prác hospodársky subjekt bude môcť využiť týchto technikov alebo technické orgány na vykonanie práce:

[...........]

[...........]

Hospodársky subjekt využíva tieto technické zariadenia a opatrenia na zabezpečenie kvality a jeho výskumné zariadenia sú:

[...........]

Hospodársky subjekt bude môcť pri plnení zákazky uplatňovať tento systém riadenia dodávateľského reťazca a sledovací systém:

[...........]

V prípade zložitých výrobkov alebo služieb, ktoré majú byť dodané alebo poskytnuté, alebo výnimočne v prípade výrobkov alebo služieb, ktoré sú požadované na osobitný účel:

Hospodársky subjekt umožní vykonanie

25 Verejní obstarávatelia môžu požadovať až tri rokov a umožniť skúsenosti z obdobia viac ako tri rokov.26 Inými slovami, všetci príjemcovia by mali byť uvedení v zozname a tento zoznam by mal obsahovať verejných aj súkromných klientov pre príslušné dodávky tovaru alebo príslušné služby.27 V prípade technikov alebo technických orgánov, ktoré priamo nepatria k podniku hospodárskeho subjektu, ale ktorých kapacity hospodársky subjekt využíva, ako sa stanovuje v časti II, oddiel C, sa musia vyplniť samostatné formuláre jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie.

Áno Nie


kontrol28 výrobných kapacít alebo technickej spôsobilosti hospodárskeho subjektu a v prípade potreby študijných a výskumných prostriedkov, ktoré má k dispozícii, a kvality kontrolných opatrení.Tieto subjekty musia mať takéto vzdelanie a odbornú kvalifikáciu:

Samotný poskytovateľ služieb alebo zhotoviteľ, a/alebo (v závislosti od požiadaviek uvedených v príslušnom oznámení alebo súťažných podkladoch)jeho riadiaci pracovníci:

[...........]

[...........]Hospodársky subjekt bude pri plnení zákazky schopný uplatňovať tieto opatrenia environmentálneho riadenia:

[...........]

Ročný priemerný počet zamestnancov hospodárskeho subjektu a počet riadiacich pracovníkov za posledné tri roky sú takéto:

Rok, ročný priemerný počet zamestnancov:[...........],[...........],[...........],[...........],[...........],[...........],

Rok, počet riadiacich pracovníkov:[...........],[...........],[...........],[...........],[...........],[...........],

Tieto nástroje, strojové alebo technické vybavenie bude mať hospodársky subjekt k dispozícii na realizáciu zákazky:

[...........]

Hospodársky subjekt má v úmysle prípadne zadať subdodávateľom29 túto časť (t. j. percento) zákazky:

[...........]

V prípade verejných zákaziek na dodanie tovaru:

Hospodársky subjekt poskytne požadované vzorky, opisy alebo fotografie tovaru, ktorý sa má dodať, ku ktorým nemusia byť priložené osvedčenia o pravosti.

V náležitosti prípadných hospodárskych subjektov okrem toho vyhlasuje, že bude poskytovať požadované osvedčenie

28 Kontrolu má vykonávať verejný obstarávateľ alebo v prípade, že verejný obstarávateľ vyjadrí súhlas, v jeho mene príslušný úradný orgán štátu, v ktorom je poskytovateľ služieb alebo dodávateľ usadený.

29 Upozorňujeme, že ak hospodársky subjekt rozhodol, že časť zákazky zadá subdodávateľom, a využíva kapacity subdodávateľa, aby splnil túto časť, potom za týchto subdodávateľov vyplňte samostatný jednotný európsky dokument pre obstarávanie, pozri časť II, oddiel C.

Áno Nie

Áno Nie


o pravosti.



[...........][...........][...........]

V prípade verejných zákaziek na dodanie tovaru:

Môže hospodársky subjekt predložiť požadované osvedčenia vydané oficiálnymi ústavmi alebo agentúrami na kontrolu kvality, ktoré majú priznanú právomoc vydávať potvrdenia o zhode výrobkov, ktorá je jasne určená odkazmi na technické špecifikácie alebo normy, ktoré sú stanovené v príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch?

Ak nie, vysvetlite prečo a uveďte, ktoré iné dôkazné prostriedky možno poskytnúť.


[...........]


[...........][...........][...........]

D: SYSTÉMY ZABEZPEČENIA KVALITY A NORMY ENVIRONMENTÁLNEHO MANAŽÉRSTVA

Hospodársky subjekt by mal poskytovať informácie len vtedy, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ v príslušnom oznámení alebo súťažných podkladoch uvedených v oznámení vyžaduje systém zabezpečenia kvality a/alebo normy environmentálneho manažérstva.

Systém zabezpečenia kvality a normy environmentálneho manažérstva

Odpoveď:

Bude môcť hospodársky subjekt predložiť osvedčenia vydané nezávislými orgánmi, v ktorých sa potvrdzuje, že hospodársky subjekt spĺňa požadované normy zabezpečenia kvality vrátane prístupu pre osoby so zdravotným postihnutím?

Ak nie, vysvetlite prečo a uveďte, ktoré iné dôkazné prostriedky týkajúce sa systému zabezpečenia kvality možno poskytnúť:


[...........][...........]


[...........][...........][...........]Bude môcť hospodársky subjekt predložiť osvedčenia vydané nezávislými orgánmi, v ktorých sa potvrdzuje, že hospodársky

Áno Nie

Áno Nie

Áno Nie


subjekt spĺňa požadované systémy alebo normy environmentálneho manažérstva?

Ak nie, vysvetlite prečo a uveďte, ktoré iné dôkazné prostriedky týkajúce sa systémov alebo noriem environmentálneho manažérstva možno poskytnúť:


[...........][...........]


[...........][...........][...........]

Časť V: Zníženie počtu kvalifikovaných záujemcov

Hospodársky subjekt by mal poskytnúť informácie len vtedy, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ stanovil objektívne a nediskriminačné kritéria alebo pravidlá, ktoré sa budú uplatňovať s cieľom obmedziť počet záujemcov, ktorí sa vyzvú na predloženie ponuky alebo na vedenie dialógu. Tieto informácie, ktoré sa môžu doplniť požiadavkami týkajúcimi sa (druhov) osvedčenia alebo foriem listinných dôkazov, ktoré je potrebné predložiť, ak existujú, sú stanovené v príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch uvedených v oznámení.Len v prípade užších súťaží, súťažných konaní s rokovaním, súťažných dialógov a inovatívnych partnerstiev:

Hospodársky subjekt vyhlasuje, že:

Zníženie počtov Odpoveď:Spĺňa objektívne a nediskriminačné kritéria alebo pravidlá, ktoré sa budú uplatňovať s cieľom obmedziť počet záujemcov, a to týmto spôsobom:

V prípade, ak sa vyžadujú určité osvedčenia alebo ostatné formy listinných dôkazov, pri každom uveďte, či má hospodársky subjekt požadované dokumenty:

Ak sú niektoré z týchto osvedčení alebo foriem listinných dôkazov k dispozícii v elektronickom formáte30, uveďte pre každý z nich:

[...........]

31


[...........][...........][...........]32

Časť VI: Záverečné vyhlásenia30 Jasne uveďte, ktorej položky sa odpoveď týka.31 Zopakujte toľkokrát, koľkokrát je to potrebné.32 Zopakujte toľkokrát, koľkokrát je to potrebné.

Áno Nie


Podpísaný/podpísaní vyhlasuje/ú, že informácie uvedené v častiach II – V sú pravdivé a správne a, že boli uvedené pri plnom vedomí následkov závažného skresľovania skutočností.

Podpísaný/podpísaní vyhlasuje/ú, že na požiadanie okamžite predloží/ia uvedené osvedčenia a ostatné formy listinných dôkazov, okrem prípadov, keď:

verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ má možnosť získať sprievodnú dokumentáciu priamo na základe prístupu do vnútroštátnej databázy v ktoromkoľvek členskom štáte, ktorá je dostupná bezplatne33, alebonajneskôr do 18. októbra 201834 bude mať verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ príslušnú dokumentáciu k dispozícii.Ja/my, dolupodpísaný/dolupodpísaní, formálne súhlasím/súhlasíme, aby [identifikujte verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, ako je stanovený v časti I oddiele A] získal prístup k podporným dokumentom obsahujúcim informácie, ktoré som/sme poskytol/poskytli v [identifikujte príslušnú časť/oddiel/body] tohto jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie na účely [identifikujte postup obstarávania: (opis zhrnutia, odkaz na uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie, referenčné číslo)].

Dátum, miesto a, ak sa to vyžaduje alebo je to potrebné, podpis/podpisy: [...........]

33 Pod podmienkou, že hospodársky subjekt poskytol potrebné informácie (webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, presný odkaz na dokumentáciu), ktoré umožňujú verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi, aby tak urobili. V prípade potreby to musí byť sprevádzané príslušným súhlasom s takýmto prístupom.34 V závislosti od vnútroštátneho vykonávania článku 59 ods. 5 druhého pododseku smernice 2014/24/EÚ.

Documents

· Web viewModulárne DWDM trunk rozhranie pre 10G transpondér osadený v DWDM uzle, fixná vlnová dĺžka, -400 až 800 ps/nm pri 23dB OSNR, LC konektor ... Modulárne DWDM trunk