72
1 ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 15-25 этажные крупнопанельные жилые дома жилой застройки с объектами социальной коммерческой инфрастируктуры , Жилой дом 1 этап корпус 1.1 по адресу: Московская область, городской округ Балашиха, 16 км автодороги М7 «Волга» от «17» марта 2017 г. Информация о застройщике Раздел 1. О фирменном наименовании (наименовании) застройщика, месте нахождения застройщика, режиме его работы, номере телефона, адресе официального сайта застройщика в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и адресе электронной почты, фамилии, об имени, отчестве (если имеется) лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа застройщика, а также об индивидуализирующем застройщика коммерческом обозначении 1.1. О фирменном наименовании (наименовании) застройщика 1.1.1 Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью 1.1.2 Полное наименование без указания организационно -правовой формы: «Ривьера Парк» 1.1.3 Краткое наименование без указания организационно -правовой формы: «Ривьера Парк» 1.2. О месте нахождения застройщика - адрес, указанный в учредительных документах 1.2.1 Индекс 140050 1.2.2 Субъект Российской Федерации Московская область 1.2.3 Район субъекта Российской Федерации Люберецкий 1.2.4 Вид населенного пункта поселок 1.2.5 Наименование населенного пункта Красково 1.2.6 Элемент улично-дорожной сети улица 1.2.7 Наименование элемента улично-дорожной сети Заводская 2-я 1.2.8 Тип здания (сооружения) дом 20/1 1.2.9 Тип помещений Помещение VI, комната 33 1.3. О режиме работы застройщика 1.3.1 Рабочие дни недели Понедельник-пятница 1.3.2 Рабочее время 9.00-18.00 1.4. О номере телефона, адресе официального сайта и адресе электронной почты застройщика в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" 1.4.1 Номер телефона (495) 505-97-33 1.4.2 Адрес электронной почты [email protected] 1.4.3 Адрес официального сайта в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» www.RIVIERA-STROY.RU 1.5 О лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа застройщика 1.5.1 Фамилия Стрункин 1.5.2 Имя Владимир 1.5.3 Отчество (при наличии) Иванович 1.5.4 Наименование должности Генеральный директор 1.6. Об индивидуализирующем застройщика коммерческом обозначении 1.6.1 Коммерческое обозначение застройщика - Раздел 2. О государственной регистрации застройщика 2.1. О государственной регистрации застройщика 2.1.1 Индивидуальный номер налогоплательщика 5027222000 2.1.2 Основной государственный регистрационный номер 1145027020357 2.1.3 Год регистрации 2014 Раздел 3. Об учредителях (участниках) застройщика, которые обладают пятью и более процентами голосов в органе управления этого юридического лица, с указанием фирменного наименования (наименования) юридического лица - учредителя (участника), фамилии, имени, отчества физического лица - учредителя (участника), а также процента голосов, которым обладает каждый такой учредитель (участник) в органе управления этого юридического лица 3.1. Об учредителе - юридическом лице, являющемся резидентом Российской Федерации 3.1.1 Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью 3.1.2 Фирменное наименование (полное наименование) без указания организационно - правовой формы «Группа компаний «НИСК» 3.1.3 Индивидуальный номер налогоплательщика 7722599957 3.1.4 % голосов в органе управления 100 3.2. Об учредителе - юридическом лице, являющемся нерезидентом Российской Федерации 3.2.1 Фирменное наименование организации - 3.2.2 Страна регистрации юридического лица - 3.2.3 Дата регистрации - 3.2.4 Регистрационный номер - 3.2.5 Наименование регистрирующего органа - 3.2.6 Адрес (место нахождения) в стране регистрации -

1.files.cian.ru/files/223/pd-_balashiha,-k-ozernyj_1.1...1 ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 15-25 этажные крупнопанельные жилые дома жилой

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 1.files.cian.ru/files/223/pd-_balashiha,-k-ozernyj_1.1...1 ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 15-25 этажные крупнопанельные жилые дома жилой

1

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

15-25 этажные крупнопанельные жилые дома жилой застройки с объектами социальной коммерческой инфрастируктуры , Жилой дом 1 этап – корпус 1.1 по адресу: Московская область, городской округ Балашиха, 16 км автодороги М7 «Волга»

от «17» марта 2017 г.

Информация о застройщике

Раздел 1. О фирменном наименовании (наименовании) застройщика, месте нахождения застройщика, режиме его работы, номере телефона, адресе официального сайта застройщика в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и

адресе электронной почты, фамилии, об имени, отчестве (если имеется) лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа застройщика, а также об индивидуализирующем застройщика коммерческом обозначении

1.1. О фирменном наименовании (наименовании) застройщика

1.1.1 Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью

1.1.2 Полное наименование без указания организационно -правовой формы:

«Ривьера Парк»

1.1.3 Краткое наименование без указания организационно -правовой формы:

«Ривьера Парк»

1.2. О месте нахождения застройщика - адрес, указанный в учредительных документах

1.2.1 Индекс 140050 1.2.2 Субъект Российской Федерации Московская область 1.2.3 Район субъекта Российской Федерации Люберецкий 1.2.4 Вид населенного пункта поселок 1.2.5 Наименование населенного пункта Красково 1.2.6 Элемент улично-дорожной сети улица 1.2.7 Наименование элемента улично-дорожной сети Заводская 2-я 1.2.8 Тип здания (сооружения) дом 20/1 1.2.9 Тип помещений Помещение VI, комната 33

1.3. О режиме работы застройщика

1.3.1 Рабочие дни недели Понедельник-пятница 1.3.2 Рабочее время 9.00-18.00

1.4. О номере телефона, адресе официального сайта и адресе электронной почты застройщика в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

1.4.1 Номер телефона (495) 505-97-33 1.4.2 Адрес электронной почты [email protected] 1.4.3 Адрес официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.RIVIERA-STROY.RU

1.5 О лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа застройщика

1.5.1 Фамилия Стрункин 1.5.2 Имя Владимир 1.5.3 Отчество (при наличии) Иванович 1.5.4 Наименование должности Генеральный директор

1.6. Об индивидуализирующем застройщика коммерческом обозначении

1.6.1 Коммерческое обозначение застройщика -

Раздел 2. О государственной регистрации застройщика 2.1. О государственной регистрации застройщика

2.1.1 Индивидуальный номер налогоплательщика 5027222000

2.1.2 Основной государственный регистрационный номер

1145027020357

2.1.3 Год регистрации 2014

Раздел 3. Об учредителях (участниках) застройщика, которые обладают пятью и более процентами голосов в органе управления этого юридического лица, с указанием фирменного наименования (наименования) юридического лица - учредителя (участника), фамилии, имени, отчества физического лица - учредителя (участника), а также процента голосов, которым обладает каждый такой учредитель (участник) в органе управления этого юридического лица3.1. Об учредителе - юридическом лице, являющемся резидентом Российской Федерации

3.1.1 Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью

3.1.2 Фирменное наименование (полное наименование) без указания организационно - правовой формы

«Группа компаний «НИСК»

3.1.3 Индивидуальный номер налогоплательщика 7722599957 3.1.4 % голосов в органе управления 100

3.2. Об учредителе - юридическом лице, являющемся нерезидентом Российской Федерации

3.2.1 Фирменное наименование организации - 3.2.2 Страна регистрации юридического лица - 3.2.3 Дата регистрации - 3.2.4 Регистрационный номер - 3.2.5 Наименование регистрирующего органа - 3.2.6 Адрес (место нахождения) в стране регистрации -

Page 2: 1.files.cian.ru/files/223/pd-_balashiha,-k-ozernyj_1.1...1 ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 15-25 этажные крупнопанельные жилые дома жилой

2

3.2.7 % голосов в органе управления - 3.3. Об учредителе - физическом лице

3.3.1 Фамилия - 3.3.2 Имя - 3.3.3 Отчество (при наличии) - 3.3.4 Гражданство - 3.3.5 Страна места жительства - 3.3.6 % голосов в органе управления -

Раздел 4. О проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации, с указанием места нахождения указанных объектов недвижимости, сроков ввода их в эксплуатацию 4.1. О проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации

4.1.1 Вид объекта капитального строительства - 4.1.2 Субъект Российской Федерации - 4.1.3 Район субъекта Российской Федерации - 4.1.4 Вид населенного пункта - 4.1.5 Наименование населенного пункта - 4.1.6 Элемент улично-дорожной сети - 4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - 4.1.8 Тип здания (сооружения) - 4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов

капитального строительства коммерческое обозначение

-

4.1.10. Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию

-

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию

-

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию

-

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию

-

Раздел 5. О членстве застройщика в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и о выданных застройщику свидетельствах о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также о членстве застройщика в иных некоммерческих

организациях (в том числе обществах взаимного страхования, ассоциациях), если он является членом таких организаций и (или) имеет указанные свидетельства

5.1. О членстве застройщика в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и о выданных застройщику свидетельствах о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

5.1.1 Полное наименование саморегулируемой организации, членом которой является застройщик, без указания организационно - правовой формы

-

5.1.2 Индивидуальный номер налогоплательщика саморегулируемой организации, членом которой является застройщик

-

5.1.3 Номер свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

-

5.1.4 Дата выдачи свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

-

5.1.5. Организационно-правовая форма некоммерческой организации, членом которой является застройщик

-

5.2. О членстве застройщика в иных некоммерческих организациях

5.2.1 Полное наименование некоммерческой организации, членом которой является застройщик, без указания организационно - правовой формы

«Потребительское общество взаимного страхования гражданской ответственности застройщиков»

5.2.2 Индивидуальный номер налогоплательщика некоммерческой организации

7722401371

Раздел 6. О финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату

6.1. О финансовом результате текущего года, о размерах

6.1.1 Последняя отчетная дата По состоянию на 30.09.2016 года:

Page 3: 1.files.cian.ru/files/223/pd-_balashiha,-k-ozernyj_1.1...1 ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 15-25 этажные крупнопанельные жилые дома жилой

3

кредиторской и дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату

6.1.2 Размер чистой прибыли (убытков) по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Убыток 149 тыс. руб.

6.1.3 Размер кредиторской задолженности по данным

промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

8 тыс. руб., в том числе Строка бухгалтерского баланса 1450

(прочие обязательства) – 0 тыс. руб. Строка бухгалтерского баланса 1520 (кредиторская задолженность) – 8 тыс. руб.

6.1.4 Размер дебиторской задолженности по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

7 тыс. руб.

Раздел 7. Декларация застройщика о соответствии застройщика требованиям, установленным частью 2 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», а

также о соответствии заключивших с застройщиком договор поручительства юридических лиц требованиям, установленным частью 3 статьи 15.3 Федерального закона от 30 декабря 2004 г, № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые

законодательные акты Российской Федерации» 77.1. О соответствии застройщика требованиям, установленным частью 2 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»

7.1.1 Размер уставного (складочного) капитала, уставного фонда застройщика установленным требованиям

-

7.1.2 Процедуры ликвидации юридического лица - застройщика

Не проводятся

7.1.3 Решение арбитражного суда о введении одной из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), в отношении юридического лица - застройщика

Отсутствует

7.1.4 Решение арбитражного суда о приостановлении деятельности в качестве меры административного наказания юридического лица - застройщика

Отсутствует

7.1.5 В реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, сведения о юридическом лице - застройщике (в том числе о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица) в части исполнения им обязательств, предусмотренных контрактами или договорами, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг в сфере строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства или организации таких строительства, реконструкции и капитального ремонта либо приобретение у юридического лица жилых помещений

Не подано

7.1.6 В реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которого осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», сведения о юридическом лице - застройщике (в том числе о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица) в части исполнения им обязательств, предусмотренных контрактами или договорами, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг в сфере строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства или организации таких строительства, реконструкции и капитального ремонта либо

Не подано

Page 4: 1.files.cian.ru/files/223/pd-_balashiha,-k-ozernyj_1.1...1 ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 15-25 этажные крупнопанельные жилые дома жилой

4

приобретение у юридического лица жилых помещений

7.1.7 В реестре недобросовестных участников аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, либо аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, ведение которого осуществляется в соответствии с земельным законодательством, сведения о юридическом лице - застройщике (в том числе о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица)

Не подано

7.1.8 Недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов застройщика, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, у юридического лица - застройщика

Отсутствует

7.1.9 Заявление об обжаловании указанных в п. 7.1.8 недоимки, задолженности застройщиков в установленном порядке

-

7.1.10 Решение по указанному в п. 7.1.9 заявлению на дату направления проектной декларации в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации

-

7.1.11 Судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята) у лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа застройщика, и главного бухгалтера застройщика или иного должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, либо лица, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета застройщика

Не подано

7.1.12 Наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в сфере строительства, реконструкции объектов капитального строительства или организации таких строительства, реконструкции и административное наказание в виде дисквалификации в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа застройщика, и главного бухгалтера застройщика или иного должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, либо лица, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета застройщика

Не применялись

Page 5: 1.files.cian.ru/files/223/pd-_balashiha,-k-ozernyj_1.1...1 ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 15-25 этажные крупнопанельные жилые дома жилой

5

7.2. О соответствии заключивших с застройщиком договор поручительства юридических лиц требованиям, установленным частью 3 статьи 15.3 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»

7.2.1 Размер суммы полностью оплаченных уставного капитала застройщика, уставных (складочных) капиталов, уставных фондов поручителя или сопоручителей по заключенному договору поручительства с таким застройщиком и уставных (складочных) капиталов, уставных фондов иных застройщиков, также заключивших с указанными поручителем или сопоручителями другой договор поручительства, установленным требованиям

-

7.2.2 Процедуры ликвидации юридического лица - поручителя

-

7.2.3 Решение арбитражного суда о введении одной из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с сзаконодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) в отношении юридического лица - поручителя

-

7.2.4 Решение арбитражного суда о приостановлении деятельности в качестве меры административного наказания юридического лица - поручителя

-

7.2.5 В реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, сведения о юридическом лице - поручителе (в том числе о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица) в части исполнения им обязательств, предусмотренных контрактами или договорами, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг в сфере строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства или организации таких строительства, реконструкции и капитального ремонта либо приобретение у юридического лица жилых помещений

-

7.2.6 В реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которого осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, сведения о юридическом лице - поручителе (в том числе о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица) в части исполнения им обязательств, предусмотренных контрактами или договорами, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг в сфере строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства или организации таких строительства, реконструкции и капитального ремонта либо приобретение у юридического лица жилых помещений

-

7.2.7 В реестре недобросовестных участников аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, либо аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, ведение которого осуществляется в соответствии с земельным законодательством

-

Page 6: 1.files.cian.ru/files/223/pd-_balashiha,-k-ozernyj_1.1...1 ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 15-25 этажные крупнопанельные жилые дома жилой

6

Российской Федерации, сведения о юридическом лице - поручителя (в том числе о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица)

7.2.8 Недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов застройщика, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, у юридического лица - поручителя

-

7.2.9 Заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности поручителя в установленном порядке

-

7.2.10 Решение по такому заявлению на дату направления проектной декларации в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации

-

7.2.11 Судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята) у лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа поручителя, и главного бухгалтера поручителя или иного должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, либо лица, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета поручителя

-

7.2.12 Наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в сфере строительства, реконструкции объектов капитального строительства или организации таких строительства, реконструкции и административное наказание в виде дисквалификации в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа поручителя, и главного бухгалтера поручителя или иного должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, либо лица, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета поручителя

-

Раздел 8. Иная, не противоречащая законодательству информация о застройщике

8.1. Иная информация о застройщике

8.1.1 - -

Информация о проекте строительства Раздел 9. О видах строящихся (создаваемых) в рамках проекта строительства объектов капитального строительства, их

местоположении и основных характеристиках 9.1. Определение множественности объектов капитального строительства, в

9.1.1 Количество объектов капитального строительства, в отношении которых заполняется проектная декларация

Один объект

Page 7: 1.files.cian.ru/files/223/pd-_balashiha,-k-ozernyj_1.1...1 ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 15-25 этажные крупнопанельные жилые дома жилой

7

отношении которых заполняется проектная декларация

9.1.2 Обоснование строительства нескольких объектов капитального строительства в границах являющегося элементом планировочной структуры квартала, микрорайона, предусмотренным утвержденной документацией по планировке территории

-

9.2.0 видах строящихся в рамках проекта строительства объектов капитального строительства, их местоположении и основных характеристиках

9.2.1 Вид строящегося (создаваемого) объекта капитального строительства

Многоквартирный жилой дом

9.2.2 Субъект Российской Федерации Московская область

9.2.3 Район субъекта Российской Федерации -

9.2.4 Вид населенного пункта городской округ

9.2.5 Наименование населенного пункта Балашиха

9.2.6 Округ в населенном пункте -

9.2.7 Район в населенном пункте -

9.2.8 Вид обозначения улицы -

9.2.9 Наименование улицы -

9.2.10 Дом -

9.2.11 Литера -

9.2.12 Корпус 1.1

9.2.13 Строение -

9.2.14 Владение -

9.2.15 Блок-секция -

9.2.16 Уточнение адреса Московская область, городской округ Балашиха, 16 км автодороги М7 «Волга»

9.2.17 Назначение объекта Жилое

9.2.18 Минимальное количество этажей в объекте 16

9.2.19 Максимальное количество этажей в объекте 26

9.2.20 Общая площадь объекта 40 069,7кв.м.

9.2.21 Материал наружных стен и каркаса объекта Стены 1-го этажа – монолитный железобетонный каркас с наружными монолитными железобетонными стенами; со 2-го этажа и выше сборные железобетонные панели.

9.2.22 Материал перекрытий Подземный – монолитные железобетонные перекрытия; со 2–го этажа и выше – сборные железобетонные плиты

9.2.23 Класс энергоэффективности А+

9.2.24 Сейсмостойкость Не требуется

Раздел 10. О виде договора, для исполнения которого застройщиком осуществляется реализация проекта строительства (в случае заключения такого договора), в том числе договора, предусмотренного законодательством Российской Федерации

о градостроительной деятельности, о лицах, выполнивших инженерные изыскания, архитектурно-строительное проектирование, о результатах экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, о

результатах государственной экологической экспертизы, если требование о проведении таких экспертизы установлено федеральным законом

10.1. О виде договора, для исполнения которого застройщиком осуществляется реализация проекта строительства, в том числе договора, предусмотренного законодательством Российской

10.1.1 Вид договора - 10.1.2 Номер договора - 10.1.3 Дата заключения договора - 10.1.4 Даты внесения изменений в договор -

Page 8: 1.files.cian.ru/files/223/pd-_balashiha,-k-ozernyj_1.1...1 ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 15-25 этажные крупнопанельные жилые дома жилой

8

Федерации о градостроительной деятельности 10.2. О лицах, выполнивших инженерные изыскания

10.2.1 Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания

Общество с ограниченной ответственностью

10.2.2 Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организационно - правовой формы

«СтройИзыскания»

10.2.3 Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания

-

10.2.4 Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания

-

10.2.5 Отчество индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания (при наличии)

-

10.2.6 Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего инженерные изыскания

7710949491

10.2.7 Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания

Общество с ограниченной ответственностью

10.2.8 Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организационно - правовой формы

«МОСГЕОПРОЕКТ»

10.2.9 Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания

-

10.2.10 Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания

-

10.2.11 Отчество индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания (при наличии)

-

10.2.12 Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего инженерные изыскания

7723639761

10.2.13 Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания

Общество с ограниченной ответственностью

10.2.14 Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организационно - правовой формы

«Геолоджикс»

10.2.15 Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания

-

10.2.16 Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания

-

10.2.17 Отчество индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания (при наличии)

-

10.2.18 Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего инженерные изыскания

7726586490

10.3. О лицах, выполнивших архитектурно- строительное проектирование

10.3.1 Организационно-правовая форма организации, выполнившей архитектурно- строительное проектирование

Общество с ограниченной ответственностью

10.3.2 Полное наименование организации, выполнившей архитектурно-строительное проектирование, без указания организационно - правовой формы

«ПИК-Прооект»

10.3.3 Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно- строительное проектирование

-

10.3.4 Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование

-

10.3.5 Отчество индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно- строительное проектирование (при наличии)

-

10.3.6 Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего архитектурно- строительное проектирование

7714599209

10.3.7 Организационно-правовая форма организации, выполнившей архитектурно- строительное проектирование

Общество с ограниченной ответственностью

Page 9: 1.files.cian.ru/files/223/pd-_balashiha,-k-ozernyj_1.1...1 ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 15-25 этажные крупнопанельные жилые дома жилой

9

10.3.8 Полное наименование организации, выполнившей архитектурно-строительное проектирование, без указания организационно - правовой формы

«Азимут-Пожарная Безопасность»

10.3.9 Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно- строительное проектирование

-

10.3.10 Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование

-

10.3.11 Отчество индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно- строительное проектирование (при наличии)

-

10.3.12 Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего архитектурно- строительное проектирование

7724890544

10.3.13 Организационно-правовая форма организации, выполнившей архитектурно- строительное проектирование

Общество с ограниченной ответственностью

10.3.14 Полное наименование организации, выполнившей архитектурно-строительное проектирование, без указания организационно - правовой формы

«Сергиево-Посадская проектная мастерская»

10.3.15 Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно- строительное проектирование

-

10.3.16 Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование

-

10.3.17 Отчество индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно- строительное проектирование (при наличии)

-

10.3.18 Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего архитектурно- строительное проектирование

5042119078

10.3.19 Организационно-правовая форма организации, выполнившей архитектурно- строительное проектирование

Общество с ограниченной ответственностью

10.3.20 Полное наименование организации, выполнившей архитектурно-строительное проектирование, без указания организационно - правовой формы

Проектное бюро «Центр Экологических Инициатив»

10.3.21 Фамилия индивидуального предпринимателя,

выполнившего архитектурно- строительное проектирование

-

10.3.22 Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование

-

10.3.23 Отчество индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно- строительное проектирование (при наличии)

-

10.3.24 Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего архитектурно- строительное проектирование

7715654371

10.3.25 Организационно-правовая форма организации,

выполнившей архитектурно- строительное проектирование

Общество с ограниченной ответственностью

10.3.26 Полное наименование организации, выполнившей архитектурно-строительное проектирование, без указания организационно - правовой формы

«Эксперт-классик»

10.3.27 Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно- строительное проектирование

-

10.3.28 Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование

-

Page 10: 1.files.cian.ru/files/223/pd-_balashiha,-k-ozernyj_1.1...1 ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 15-25 этажные крупнопанельные жилые дома жилой

10

10.3.29 Отчество индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно- строительное проектирование (при наличии)

-

10.3.30 Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего архитектурно- строительное проектирование

7735025332

10.3.31 Организационно-правовая форма организации, выполнившей архитектурно- строительное проектирование

Общество с ограниченной ответственностью

10.3.32 Полное наименование организации, выполнившей архитектурно-строительное проектирование, без указания организационно - правовой формы

«Леальта»

10.3.33 Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно- строительное проектирование

-

10.3.34 Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование

-

10.3.35 Отчество индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно- строительное проектирование (при наличии)

-

10.3.36 Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего архитектурно- строительное проектирование

7733539460

10.4. О результатах экспертизы проектной документации и результатов инженерных изыскании

10.4.1 Вид заключения экспертизы Положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий

10.4.2 Дата выдачи заключения экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий

09.02.2017г.

10.4.3 Номер заключения экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий

50-2-1-3-0004-17

10.4.4 Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий

Общество с ограниченной ответственностью

10.4.5 Полное наименование организации, выдавшей заключение экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий, без указания организационно - правовой формы

«Эксперт»

10.4.6 Индивидуальный номер налогоплателыцика организации, выдавшей заключение экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий

7728828138

10.5. О результатах государственной экологической экспертизы

10.5.1 Дата выдачи заключения государственной экологической экспертизы

-

10.5.2 Номер заключения государственной экологической экспертизы

-

10.5.3 Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение государственной экологической экспертизы

-

10.5.4 Полное наименование организации, выдавшей заключение государственной экологической экспертизы, без указания организационно - правовой формы

-

10.5.5 Индивидуальный номер налогоплателыцика организации, выдавшей заключение государственной экологической экспертизы

-

10.6. Об индивидуализирующем объект, группу объектов капитального строительства коммерческом обозначении

10.6.1 Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект, группу объектов

Жилой комплекс «Озерный» ЖК «Озерный» Жилой комплекс Озерный ЖК Озерный

Page 11: 1.files.cian.ru/files/223/pd-_balashiha,-k-ozernyj_1.1...1 ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 15-25 этажные крупнопанельные жилые дома жилой

11

Озерный

Раздел 11. О разрешении на строительство 11.1. О разрешении на строительство

11.1.1 Номер разрешения на строительство RU50-01-7626-2017

11.1.2 Дата выдачи разрешения на строительство 09.03.2017

11.1.3 Срок действия разрешения на строительство 09.03.2019

11.1.4 Последняя дата продления срока действия разрешения на строительство

-

11.1.5 Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство

Министерство строительного комплекса Московской области

Раздел 12. О правах застройщика на земельный участок, на котором осуществляется строительство (создание) многоквартирного дома либо многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе о реквизитах правоустанавливающего документа на земельный участок, о собственнике земельного участка (в случае, если застройщик не является собственником земельного участка), о кадастровом номере и площади земельного участка

12.1. О правах застройщика на земельный участок, на котором осуществляется строительство (создание) многоквартирного дома либо многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе о реквизитах правоустанавливающего документа на земельный участок

12.1.1 Вид права застройщика на земельный участок Право аренды 12.1.2 Вид договора

Договор аренды земельного участка

12.1.3 Номер договора, определяющего права застройщика на земельный участок

01042-Z

12.1.4 Дата подписания договора, определяющего права застройщика на земельный участок

06.12.2016

12.1.5 Дата государственной регистрации договора, определяющего права застройщика на земельный участок

12.12.2016

12.1.6 Дата окончания действия права застройщика на земельный участок

12.12.2021

12.1.7 Дата государственной регистрации изменений в договор

-

12.1.8 Наименование уполномоченного органа, предоставившего земельный участок в собственность

-

12.1.9 Номер акта уполномоченного органа о предоставление земельного участка в собственность

-

12.1.10 Дата акта уполномоченного органа о предоставление земельного участка в собственность

-

12.1.11 Дата государственной регистрации права собственности

-

12.2. О собственнике земельного участка

12.2.1 Собственник земельного участка Публичный собственник 12.2.2 Организационно-правовая форма собственника

земельного участка -

12.2.3 Полное наименование собственника земельного участка, без указания организационно - правовой формы

-

12.2.4 Фамилия собственника земельного участка - 12.2.5 Имя собственника земельного участка - 12.2.6 Отчество собственника земельного участка (при

наличии) -

12.2.7 Индивидуальный номер налогоплательщика юридического лица, индивидуального предпринимателя - собственника земельного участка

-

12.2.8 Форма собственности на земельный участок Собственность субъекта РФ 12.2.9 Наименование органа уполномоченного на

распоряжение земельным участком

Министерство имущественных отношений Московской области

12.3. О кадастровом паспорте и площади земельного участка

12.3.1 Кадастровый номер земельного участка 50:15:0040502:9

12.3.2 Площадь земельного участка (с указанием единицы измерения)

600 500 кв.м

Раздел 13. О планируемых элементах благоустройства территории

Page 12: 1.files.cian.ru/files/223/pd-_balashiha,-k-ozernyj_1.1...1 ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 15-25 этажные крупнопанельные жилые дома жилой

12

13.1. Об элементах благоустройства территории

13.1.1 Наличие планируемых проездов, площадок, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, тротуаров

Предусмотрено

13.1.2 Наличие парковочного пространства вне объекта строительства (расположение, планируемое количество машино - мест)

В радиусе 300м предусмотрено устройство плоскостных стоянок для временного хранения автотранспорта общей емкостью 74 м/м, в том числе 10 м/м для маломобильных групп населения; для сотрудников нежилых помещений общественного назначения - 3 м/м

13.1.3 Наличие дворового пространства, в том числе детских и спортивных площадок (расположение относительно объекта строительства, описание игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм, иных планируемых элементов)

Во внутреннем дворе объекта строительства предусмотрено устройство детских игровых площадок, отдыха взрослого населения, спортивных площадок, пешеходных зон; предусмотрена установка малых архитектурных форм

13.1.4 Площадки для размещения контейнеров для сбора твердых бытовых отходов (расположение относительно объекта строительства)

На северо-западе участка строительства на расстоянии 20м от дома в непосредственной близости от плоскостной стоянки с открытым доступом размещаются мусорные контейнеры в количестве 4 штук .

13.1.5 Описание планируемых мероприятий по озеленению

Предусмотрено устройство газонов, цветников, высадка зеленых насаждений

13.1.6 Соответствие требованиям по созданию безбарьерной среды для маломобильных лиц

Предусмотрены мероприятия для создания без барьерной среды для жителей с ограниченной подвижностью и инвалидов за счет применения пониженного въездного борта на пересечениях пешеходных путей с автомобильными проездами, а также пандусы при входах согласно СП35-101-2001.

13.1.7 Наличие наружного освещения дорожных покрытий, пространств в транспортных и пешеходных зонах, архитектурного освещения (дата выдачи технических условий, срок действия, наименование организации, выдавшей технические условия)

Предусмотрено наружное освещение дорожных покрытий, пространств в транспортных и пешеходных зонах. Технические условия АО «МСК ЭНЕРГОСЕТЬ» от 23.01.2017 № 35/17. Срок действия – 4 года.

13.1.8 Описание иных планируемых элементов благоустройства

-

Раздел 14. О планируемом подключении (технологическом присоединении) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости к сетям инженерно-технического обеспечения, размере платы за такое подключение и планируемом

подключении к сетям связи

14.1. О планируемом подключении (технологическом присоединении) к сетям

14.1.1 Вид сети инженерно-технического обеспечения Теплоснабжение

14.1.2 Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения

Общество с ограниченной ответственностью

Page 13: 1.files.cian.ru/files/223/pd-_balashiha,-k-ozernyj_1.1...1 ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 15-25 этажные крупнопанельные жилые дома жилой

13

инженерно-технического обеспечения

14.1.3 Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения, без указания организационно - правовой формы

«ГрадИнвест»

14.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения

7729609724

14.1.5 Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения

01.10.2016

14.1.6 Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения

В-012/2016

14.1.7 Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения

Два года

14.1.8 Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения

469 961 751,84 руб.

14.1.9 Вид сети инженерно-технического обеспечения Холодное водоснабжение

14.1.10 Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения

Общество с ограниченной ответственностью

14.1.11 Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения, без указания организационно - правовой формы

«Жилищно-коммунальное хозяйство «Водоканал+»

14.1.12 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения

7706765710

14.1.13 Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения

10.11.2016 г.

14.1.14 Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения

3.85.1-1.Ф

14.1.15 Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения

Два года

14.1.16 Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения

209 146 484,14 руб.

14.1.17 Вид сети инженерно-технического обеспечения Бытовые или общесплавные системы водоотведения

14.1.18 Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения

Общество с ограниченной ответственностью

14.1.19 Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения, без указания организационно - правовой формы

Жилищно-коммунальное хозяйство «Водоканал+»

14.1.20 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения

7706765710

14.1.21 Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения

10.11.2016 г.

14.1.22 Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения

3.85.1-1.Ф

14.1.23 Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения

Два года

14.1.24 Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения

224 085 518,72 руб.

Page 14: 1.files.cian.ru/files/223/pd-_balashiha,-k-ozernyj_1.1...1 ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 15-25 этажные крупнопанельные жилые дома жилой

14

14.1.25 Вид сети инженерно-технического обеспечения Централизованные ливневые системы водоотведения

14.1.26 Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения

Муниципальное Бюджетное Учреждение

14.1.27 Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения, без указания организационно - правовой формы

Водосток - Балашиха

14.1.28 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения

5001109232

14.1.29 Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения

09.01.2017 г.

14.1.30 Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения

01-17

14.1.31 Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения

5 лет

14.1.32 Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения

176 760 000,00 руб.

14.1.33 Вид сети инженерно-технического обеспечения Электроснабжение

14.1.34 Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения

Акционерное общество

14.1.35 Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения, без указания организационно - правовой формы

«МСК Энергосеть»

14.1.36 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения

5018054863

14.1.37 Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения

23.01.2017г.

14.1.38 Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения

35/17

14.1.39 Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения

4 года

14.1.40 Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения

362 183 976,06 руб.

14.2. О планируемом подключении к сетям связи

14.2.1 Вид сети связи Проводная телефонная связь

14.2.2 Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи

Общество с ограниченной ответственностью

14.2.3 Полное наименование организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи, без указания организационно - правовой формы

«Леальта»

14.2.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи

7733539460

14.2.5 Вид сети связи Проводное телевизионное вещание

14.2.6 Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи

Общество с ограниченной ответственностью

14.2.7 Полное наименование организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на

«Леальта»

Page 15: 1.files.cian.ru/files/223/pd-_balashiha,-k-ozernyj_1.1...1 ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 15-25 этажные крупнопанельные жилые дома жилой

15

подключение к сети связи, без указания организационно - правовой формы

14.2.8 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи

7733539460

14.2.9 Вид сети связи Проводное радиовещание

14.2.10 Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи

Общество с ограниченной ответственностью

14.2.11 Полное наименование организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи, без указания организационно - правовой формы

«Леальта»

14.2.12 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи

7733539460

14.2.13 Вид сети связи Передача данных и доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет"

14.2.14 Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи

Общество с ограниченной ответственностью

14.2.15 Полное наименование организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи, без указания организационно - правовой формы

«Леальта»

14.2.16 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи

7733539460

14.2.17 Вид сети связи Проводное радиовещание

14.2.18 Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи

Общество с ограниченной ответственностью

14.2.19 Полное наименование организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи, без указания организационно - правовой формы

«Корпорация ИнформТелеСеть»

14.2.20 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи

7702584039

14.2.21 Вид сети связи Оповещение о пожаре на «Пульт01»

14.2.22 Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи

Общество с ограниченной ответственностью

14.2.23 Полное наименование организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи, без указания организационно - правовой формы

«Корпорация Информ ТелеСеть»

14.2.24 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи

7702584039

14.2.25 Вид сети связи Объединенная диспетчерская cлужба

14.2.26 Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи

Общество с ограниченной ответственностью

14.2.27 Полное наименование организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи, без указания

«ПИК-Комфорт»

Page 16: 1.files.cian.ru/files/223/pd-_balashiha,-k-ozernyj_1.1...1 ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 15-25 этажные крупнопанельные жилые дома жилой

16

организационно - правовой формы

14.2.28 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи

7701208190

Раздел 15. О количестве в составе строящихся (создаваемых) в рамках проекта строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости жилых помещений и нежилых помещений, а также об их основных характеристиках15.1. О количестве в составе строящихся (создаваемых) в рамках проекта строительства многоквартирных домов и (или)иных объектов недвижимости жилых помещении и нежилых помещений

15.1.1 Количество жилых помещений 466 15.1.2 Количество нежилых помещений

195

15.1.2.1 в том числе машино-мест -

15.1.2.2 в том числе иных нежилых помещений 195

15.2. Об основных характеристиках жилых помещений

Условный номер

Назначение Этаж

расположения

Номер подъезда (секции)

Проектная общая

площадь, м2

Количество комнат

Проектная площадь комнат

Проектная площадь помещений

вспомогательного использования

Условный номер

комнаты

Проектная площадь,

м2

Наименование

помещения

Проектная площадь, м2

1 квартира 2 1 64,1 2

1 18,1 кухня 10,1

2 14,1 холл 9,1

- - холл 4,2

- - с/у 3,8

- - с/у 4,7

ИТОГО: 32,2 - 31,9

2 квартира 2 1 70,0 2

1 16,2 кухня 15,2

2 14,1 холл 7,8

- - холл 4,2

- - холл 4,0

- - с/у 3,8

- - с/у 4,7

ИТОГО: 30,3 - 39,7

3 квартира 2 1 47,3 1

1 24,3 кухня 10,0

- - холл 8,2

- - с/у 4,8

ИТОГО: 24,3 - 23,0

4 квартира 2 1 47,0 2

1 15,7 кухня-ниша 8,3

2 13,2 холл 5,7

- - с/у 4,1

ИТОГО: 28,9 - 18,1

5 квартира 2 1 70,0 2

1 16,2 кухня 15,2

2 14,1 холл 7,8

- - холл 4,2

- - холл 4,0

- - с/у 3,8

- - с/у 4,7

ИТОГО: 30,3 - 39,7

6 квартира 2 1 64,1 2

1 18,1 кухня 10,1

2 14,1 холл 9,1

- - холл 4,2

- - с/у 3,8

- - с/у 4,7

ИТОГО: 32,2 - 31,9

7 квартира 3 1 63,2 2 1 18,1 кухня 10,1

2 14,1 холл 9,1

Page 17: 1.files.cian.ru/files/223/pd-_balashiha,-k-ozernyj_1.1...1 ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 15-25 этажные крупнопанельные жилые дома жилой

17

- - холл 4,2

- - с/у 3,2

- - с/у 4,4

ИТОГО: 32,2 - 31,0

8 квартира 3 1 69,1 2

1 16,2 кухня 15,2

2 14,1 холл 7,8

- - холл 4,2

- - холл 4,0

- - с/у 3,2

- - с/у 4,4

ИТОГО: 30,3 - 38,8

9 квартира 3 1 46,6 1

1 24,3 кухня 10,0

- - холл 8,2

- - с/у 4,1

ИТОГО: 24,3 - 22,3

10 квартира 3 1 46,1 2

1 15,7 кухня-ниша 7,7

2 13,2 холл 5,7

- - с/у 3,8

ИТОГО: 28,9 - 17,2

11 квартира 3 1 69,1 2

1 16,2 кухня 15,2

2 14,1 холл 7,8

- - холл 4,2

- - холл 4,0

- - с/у 3,2

- - с/у 4,4

ИТОГО: 30,3 - 38,8

12 квартира 3 1 63,2 2

1 18,1 кухня 10,1

2 14,1 холл 9,1

- - холл 4,2

- - с/у 3,2

- - с/у 4,4

ИТОГО: 32,2 - 31,0

13 квартира 4 1 63,2 2

1 18,1 кухня 10,1

2 14,1 холл 9,1

- - холл 4,2

- - с/у 3,2

- - с/у 4,4

ИТОГО: 32,2 - 31,0

14 квартира 4 1 69,1 2

1 16,2 кухня 15,2

2 14,1 холл 7,8

- - холл 4,2

- - холл 4,0

- - с/у 3,2

- - с/у 4,4

ИТОГО: 30,3 - 38,8

15 квартира 4 1 46,6 1

1 24,3 кухня 10,0

- - холл 8,2

- - с/у 4,1

ИТОГО: 24,3 - 22,3

16 квартира 4 1 46,1 2

1 15,7 кухня-ниша 7,7

2 13,2 холл 5,7

- - с/у 3,8

ИТОГО: 28,9 - 17,2

Page 18: 1.files.cian.ru/files/223/pd-_balashiha,-k-ozernyj_1.1...1 ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 15-25 этажные крупнопанельные жилые дома жилой

18

17 квартира 4 1 69,1 2

1 16,2 кухня 15,2

2 14,1 холл 7,8

- - холл 4,2

- - холл 4,0

- - с/у 3,2

- - с/у 4,4

ИТОГО: 30,3 - 38,8

18 квартира 4 1 63,2 2

1 18,1 кухня 10,1

2 14,1 холл 9,1

- - холл 4,2

- - с/у 3,2

- - с/у 4,4

ИТОГО: 32,2 - 31,0

19 квартира 5 1 63,2 2

1 18,1 кухня 10,1

2 14,1 холл 9,1

- - холл 4,2

- - с/у 3,2

- - с/у 4,4

ИТОГО: 32,2 - 31,0

20 квартира 5 1 69,1 2

1 16,2 кухня 15,2

2 14,1 холл 7,8

- - холл 4,2

- - холл 4,0

- - с/у 3,2

- - с/у 4,4

ИТОГО: 30,3 - 38,8

21 квартира 5 1 46,6 1

1 24,3 кухня 10,0

- - холл 8,2

- - с/у 4,1

ИТОГО: 24,3 - 22,3

22 квартира 5 1 46,1 2

1 15,7 кухня-ниша 7,7

2 13,2 холл 5,7

- - с/у 3,8

ИТОГО: 28,9 - 17,2

23 квартира 5 1 69,1 2

1 16,2 кухня 15,2

2 14,1 холл 7,8

- - холл 4,2

- - холл 4,0

- - с/у 3,2

- - с/у 4,4

ИТОГО: 30,3 - 38,8

24 квартира 5 1 63,2 2

1 18,1 кухня 10,1

2 14,1 холл 9,1

- - холл 4,2

- - с/у 3,2

- - с/у 4,4

ИТОГО: 32,2 - 31,0

25 квартира 6 1 63,2 2

1 18,1 кухня 10,1

2 14,1 холл 9,1

- - холл 4,2

- - с/у 3,2

- - с/у 4,4

ИТОГО: 32,2 - 31,0

Page 19: 1.files.cian.ru/files/223/pd-_balashiha,-k-ozernyj_1.1...1 ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 15-25 этажные крупнопанельные жилые дома жилой

19

26 квартира 6 1 69,1 2

1 16,2 кухня 15,2

2 14,1 холл 7,8

- - холл 4,2

- - холл 4,0

- - с/у 3,2

- - с/у 4,4

ИТОГО: 30,3 - 38,8

27 квартира 6 1 46,6 1

1 24,3 кухня 10,0

- - холл 8,2

- - с/у 4,1

ИТОГО: 24,3 - 22,3

28 квартира 6 1 46,1 2

1 15,7 кухня-ниша 7,7

2 13,2 холл 5,7

- - с/у 3,8

ИТОГО: 28,9 - 17,2

29 квартира 6 1 69,1 2

1 16,2 кухня 15,2

2 14,1 холл 7,8

- - холл 4,2

- - холл 4,0

- - с/у 3,2

- - с/у 4,4

ИТОГО: 30,3 - 38,8

30 квартира 6 1 63,2 2

1 18,1 кухня 10,1

2 14,1 холл 9,1

- - холл 4,2

- - с/у 3,2

- - с/у 4,4

ИТОГО: 32,2 - 31,0

31 квартира 7 1 63,2 2

1 18,1 кухня 10,1

2 14,1 холл 9,1

- - холл 4,2

- - с/у 3,2

- - с/у 4,4

ИТОГО: 32,2 - 31,0

32 квартира 7 1 69,1 2

1 16,2 кухня 15,2

2 14,1 холл 7,8

- - холл 4,2

- - холл 4,0

- - с/у 3,2

- - с/у 4,4

ИТОГО: 30,3 - 38,8

33 квартира 7 1 46,6 1

1 24,3 кухня 10,0

- - холл 8,2

- - с/у 4,1

ИТОГО: 24,3 - 22,3

34 квартира 7 1 46,1 2

1 15,7 кухня-ниша 7,7

2 13,2 холл 5,7

- - с/у 3,8

ИТОГО: 28,9 - 17,2

35 квартира 7 1 69,1 2

1 16,2 кухня 15,2

2 14,1 холл 7,8

- - холл 4,2

- - холл 4,0

Page 20: 1.files.cian.ru/files/223/pd-_balashiha,-k-ozernyj_1.1...1 ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 15-25 этажные крупнопанельные жилые дома жилой

20

- - с/у 3,2

- - с/у 4,4

ИТОГО: 30,3 - 38,8

36 квартира 7 1 63,2 2

1 18,1 кухня 10,1

2 14,1 холл 9,1

- - холл 4,2

- - с/у 3,2

- - с/у 4,4

ИТОГО: 32,2 - 31,0

37 квартира 8 1 63,2 2

1 18,1 кухня 10,1

2 14,1 холл 9,1

- - холл 4,2

- - с/у 3,2

- - с/у 4,4

ИТОГО: 32,2 - 31,0

38 квартира 8 1 69,1 2

1 16,2 кухня 15,2

2 14,1 холл 7,8

- - холл 4,2

- - холл 4,0

- - с/у 3,2

- - с/у 4,4

ИТОГО: 30,3 - 38,8

39 квартира 8 1 46,6 1

1 24,3 кухня 10,0

- - холл 8,2

- - с/у 4,1

ИТОГО: 24,3 - 22,3

40 квартира 8 1 46,1 2

1 15,7 кухня-ниша 7,7

2 13,2 холл 5,7

- - с/у 3,8

ИТОГО: 28,9 - 17,2

41 квартира 8 1 69,1 2

1 16,2 кухня 15,2

2 14,1 холл 7,8

- - холл 4,2

- - холл 4,0

- - с/у 3,2

- - с/у 4,4

ИТОГО: 30,3 - 38,8

42 квартира 8 1 63,2 2

1 18,1 кухня 10,1

2 14,1 холл 9,1

- - холл 4,2

- - с/у 3,2

- - с/у 4,4

ИТОГО: 32,2 - 31,0

43 квартира 9 1 63,2 2

1 18,1 кухня 10,1

2 14,1 холл 9,1

- - холл 4,2

- - с/у 3,2

- - с/у 4,4

ИТОГО: 32,2 - 31,0

44 квартира 9 1 69,1 2

1 16,2 кухня 15,2

2 14,1 холл 7,8

- - холл 4,2

- - холл 4,0

Page 21: 1.files.cian.ru/files/223/pd-_balashiha,-k-ozernyj_1.1...1 ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 15-25 этажные крупнопанельные жилые дома жилой

21

- - с/у 3,2

- - с/у 4,4

ИТОГО: 30,3 - 38,8

45 квартира 9 1 46,6 1

1 24,3 кухня 10,0

- - холл 8,2

- - с/у 4,1

ИТОГО: 24,3 - 22,3

46 квартира 9 1 46,1 2

1 15,7 кухня-ниша 7,7

2 13,2 холл 5,7

- - с/у 3,8

ИТОГО: 28,9 - 17,2

47 квартира 9 1 69,1 2

1 16,2 кухня 15,2

2 14,1 холл 7,8

- - холл 4,2

- - холл 4,0

- - с/у 3,2

- - с/у 4,4

ИТОГО: 30,3 - 38,8

48 квартира 9 1 63,2 2

1 18,1 кухня 10,1

2 14,1 холл 9,1

- - холл 4,2

- - с/у 3,2

- - с/у 4,4

ИТОГО: 32,2 - 31,0

49 квартира 10 1 63,2 2

1 18,1 кухня 10,1

2 14,1 холл 9,1

- - холл 4,2

- - с/у 3,2

- - с/у 4,4

ИТОГО: 32,2 - 31,0

50 квартира 10 1 69,1 2

1 16,2 кухня 15,2

2 14,1 холл 7,8

- - холл 4,2

- - холл 4,0

- - с/у 3,2

- - с/у 4,4

ИТОГО: 30,3 - 38,8

51 квартира 10 1 46,6 1

1 24,3 кухня 10,0

- - холл 8,2

- - с/у 4,1

ИТОГО: 24,3 - 22,3

52 квартира 10 1 46,1 2

1 15,7 кухня-ниша 7,7

2 13,2 холл 5,7

- - с/у 3,8

ИТОГО: 28,9 - 17,2

53 квартира 10 1 69,1 2

1 16,2 кухня 15,2

2 14,1 холл 7,8

- - холл 4,2

- - холл 4,0

- - с/у 3,2

- - с/у 4,4

ИТОГО: 30,3 - 38,8

54 квартира 10 1 63,2 2 1 18,1 кухня 10,1

Page 22: 1.files.cian.ru/files/223/pd-_balashiha,-k-ozernyj_1.1...1 ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 15-25 этажные крупнопанельные жилые дома жилой

22

2 14,1 холл 9,1

- - холл 4,2

- - с/у 3,2

- - с/у 4,4

ИТОГО: 32,2 - 31,0

55 квартира 11 1 63,6 2

1 18,2 кухня 10,2

2 14,2 холл 9,2

- - холл 4,2

- - с/у 3,2

- - с/у 4,4

ИТОГО: 32,4 - 31,2

56 квартира 11 1 69,6 2

1 16,3 кухня 15,3

2 14,2 холл 7,9

- - холл 4,1

- - холл 4,2

- - с/у 3,2

- - с/у 4,4

ИТОГО: 30,5 - 39,1

57 квартира 11 1 46,9 1

1 24,4 кухня 10,1

- - холл 8,3

- - с/у 4,1

ИТОГО: 24,4 - 22,5

58 квартира 11 1 46,5 2

1 15,8 кухня-ниша 7,8

2 13,3 холл 5,8

- - с/у 3,8

ИТОГО: 29,1 - 17,4

59 квартира 11 1 69,6 2

1 16,3 кухня 15,3

2 14,2 холл 7,9

- - холл 4,2

- - холл 4,1

- - с/у 3,2

- - с/у 4,4

ИТОГО: 30,5 - 39,1

60 квартира 11 1 63,6 2

1 18,2 кухня 10,2

2 14,2 холл 9,2

- - холл 4,2

- - с/у 3,2

- - с/у 4,4

ИТОГО: 32,4 - 31,2

61 квартира 12 1 63,6 2

1 18,2 кухня 10,2

2 14,2 холл 9,2

- - холл 4,2

- - с/у 3,2

- - с/у 4,4

ИТОГО: 32,4 - 31,2

62 квартира 12 1 69,6 2

1 16,3 кухня 15,3

2 14,2 холл 7,9

- - холл 4,1

- - холл 4,2

- - с/у 3,2

- - с/у 4,4

ИТОГО: 30,5 - 39,1

63 квартира 12 1 46,9 1 1 24,4 кухня 10,1

Page 23: 1.files.cian.ru/files/223/pd-_balashiha,-k-ozernyj_1.1...1 ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 15-25 этажные крупнопанельные жилые дома жилой

23

- - холл 8,3

- - с/у 4,1

ИТОГО: 24,4 - 22,5

64 квартира 12 1 46,5 2

1 15,8 кухня-ниша 7,8

2 13,3 холл 5,8

- - с/у 3,8

ИТОГО: 29,1 - 17,4

65 квартира 12 1 69,6 2

1 16,3 кухня 15,3

2 14,2 холл 7,9

- - холл 4,2

- - холл 4,1

- - с/у 3,2

- - с/у 4,4

ИТОГО: 30,5 - 39,1

66 квартира 12 1 63,6 2

1 18,2 кухня 10,2

2 14,2 холл 9,2

- - холл 4,2

- - с/у 3,2

- - с/у 4,4

ИТОГО: 32,4 - 31,2

67 квартира 13 1 63,6 2

1 18,2 кухня 10,2

2 14,2 холл 9,2

- - холл 4,2

- - с/у 3,2

- - с/у 4,4

ИТОГО: 32,4 - 31,2

68 квартира 13 1 69,6 2

1 16,3 кухня 15,3

2 14,2 холл 7,9

- - холл 4,1

- - холл 4,2

- - с/у 3,2

- - с/у 4,4

ИТОГО: 30,5 - 39,1

69 квартира 13 1 46,9 1

1 24,4 кухня 10,1

- - холл 8,3

- - с/у 4,1

ИТОГО: 24,4 - 22,5

70 квартира 13 1 46,5 2

1 15,8 кухня-ниша 7,8

2 13,3 холл 5,8

- - с/у 3,8

ИТОГО: 29,1 - 17,4

71 квартира 13 1 69,6 2

1 16,3 кухня 15,3

2 14,2 холл 7,9

- - холл 4,2

- - холл 4,1

- - с/у 3,2

- - с/у 4,4

ИТОГО: 30,5 - 39,1

72 квартира 13 1 63,6 2

1 18,2 кухня 10,2

2 14,2 холл 9,2

- - холл 4,2

- - с/у 3,2

- - с/у 4,4

Page 24: 1.files.cian.ru/files/223/pd-_balashiha,-k-ozernyj_1.1...1 ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 15-25 этажные крупнопанельные жилые дома жилой

24

ИТОГО: 32,4 - 31,2

73 квартира 14 1 63,6 2

1 18,2 кухня 10,2

2 14,2 холл 9,2

- - холл 4,2

- - с/у 3,2

- - с/у 4,4

ИТОГО: 32,4 - 31,2

74 квартира 14 1 69,6 2

1 16,3 кухня 15,3

2 14,2 холл 7,9

- - холл 4,1

- - холл 4,2

- - с/у 3,2

- - с/у 4,4

ИТОГО: 30,5 - 39,1

75 квартира 14 1 46,9 1

1 24,4 кухня 10,1

- - холл 8,3

- - с/у 4,1

ИТОГО: 24,4 - 22,5

76 квартира 14 1 46,5 2

1 15,8 кухня-ниша 7,8

2 13,3 холл 5,8

- - с/у 3,8

ИТОГО: 29,1 - 17,4

77 квартира 14 1 69,6 2

1 16,3 кухня 15,3

2 14,2 холл 7,9

- - холл 4,2

- - холл 4,1

- - с/у 3,2

- - с/у 4,4

ИТОГО: 30,5 - 39,1

78 квартира 14 1 63,6 2

1 18,2 кухня 10,2

2 14,2 холл 9,2

- - холл 4,2

- - с/у 3,2

- - с/у 4,4

ИТОГО: 32,4 - 31,2

79 квартира 15 1 63,6 2

1 18,2 кухня 10,2

2 14,2 холл 9,2

- - холл 4,2

- - с/у 3,2

- - с/у 4,4

ИТОГО: 32,4 - 31,2

80 квартира 15 1 69,6 2

1 16,3 кухня 15,3

2 14,2 холл 7,9

- - холл 4,1

- - холл 4,2

- - с/у 3,2

- - с/у 4,4

ИТОГО: 30,5 - 39,1

81 квартира 15 1 46,9 1

1 24,4 кухня 10,1

- - холл 8,3

- - с/у 4,1

ИТОГО: 24,4 - 22,5

82 квартира 15 1 46,5 2 1 15,8 кухня-ниша 7,8

Page 25: 1.files.cian.ru/files/223/pd-_balashiha,-k-ozernyj_1.1...1 ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 15-25 этажные крупнопанельные жилые дома жилой

25

2 13,3 холл 5,8

- - с/у 3,8

ИТОГО: 29,1 - 17,4

83 квартира 15 1 69,6 2

1 16,3 кухня 15,3

2 14,2 холл 7,9

- - холл 4,2

- - холл 4,1

- - с/у 3,2

- - с/у 4,4

ИТОГО: 30,5 - 39,1

84 квартира 15 1 63,6 2

1 18,2 кухня 10,2

2 14,2 холл 9,2

- - холл 4,2

- - с/у 3,2

- - с/у 4,4

ИТОГО: 32,4 - 31,2

85 квартира 16 1 63,6 2

1 18,2 кухня 10,2

2 14,2 холл 9,2

- - холл 4,2

- - с/у 3,2

- - с/у 4,4

ИТОГО: 32,4 - 31,2

86 квартира 16 1 69,6 2

1 16,3 кухня 15,3

2 14,2 холл 7,9

- - холл 4,1

- - холл 4,2

- - с/у 3,2

- - с/у 4,4

ИТОГО: 30,5 - 39,1

87 квартира 16 1 46,9 1

1 24,4 кухня 10,1

- - холл 8,3

- - с/у 4,1

ИТОГО: 24,4 - 22,5

88 квартира 16 1 46,5 2

1 15,8 кухня-ниша 7,8

2 13,3 холл 5,8

- - с/у 3,8

ИТОГО: 29,1 - 17,4

89 квартира 16 1 69,6 2

1 16,3 кухня 15,3

2 14,2 холл 7,9

- - холл 4,2

- - холл 4,1

- - с/у 3,2

- - с/у 4,4

ИТОГО: 30,5 - 39,1

90 квартира 16 1 63,6 2

1 18,2 кухня 10,2

2 14,2 холл 9,2

- - холл 4,2

- - с/у 3,2

- - с/у 4,4

ИТОГО: 32,4 - 31,2

91 квартира 17 1 63,6 2

1 18,2 кухня 10,2

2 14,2 холл 9,2

- - холл 4,2

Page 26: 1.files.cian.ru/files/223/pd-_balashiha,-k-ozernyj_1.1...1 ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 15-25 этажные крупнопанельные жилые дома жилой

26

- - с/у 3,2

- - с/у 4,4

ИТОГО: 32,4 - 31,2

92 квартира 17 1 69,6 2

1 16,3 кухня 15,3

2 14,2 холл 7,9

- - холл 4,1

- - холл 4,2

- - с/у 3,2

- - с/у 4,4

ИТОГО: 30,5 - 39,1

93 квартира 17 1 46,9 1

1 24,4 кухня 10,1

- - холл 8,3

- - с/у 4,1

ИТОГО: 24,4 - 22,5

94 квартира 17 1 46,5 2

1 15,8 кухня-ниша 7,8

2 13,3 холл 5,8

- - с/у 3,8

ИТОГО: 29,1 - 17,4

95 квартира 17 1 69,6 2

1 16,3 кухня 15,3

2 14,2 холл 7,9

- - холл 4,2

- - холл 4,1

- - с/у 3,2

- - с/у 4,4

ИТОГО: 30,5 - 39,1

96 квартира 17 1 63,6 2

1 18,2 кухня 10,2

2 14,2 холл 9,2

- - холл 4,2

- - с/у 3,2

- - с/у 4,4

ИТОГО: 32,4 - 31,2

97 квартира 18 1 63,6 2

1 18,2 кухня 10,2

2 14,2 холл 9,2

- - холл 4,2

- - с/у 3,2

- - с/у 4,4

ИТОГО: 32,4 - 31,2

98 квартира 18 1 69,6 2

1 16,3 кухня 15,3

2 14,2 холл 7,9

- - холл 4,1

- - холл 4,2

- - с/у 3,2

- - с/у 4,4

ИТОГО: 30,5 - 39,1

99 квартира 18 1 46,9 1

1 24,4 кухня 10,1

- - холл 8,3

- - с/у 4,1

ИТОГО: 24,4 - 22,5

100 квартира 18 1 46,5 2

1 15,8 кухня-ниша 7,8

2 13,3 холл 5,8

- - с/у 3,8

ИТОГО: 29,1 - 17,4

101 квартира 18 1 69,6 2 1 16,3 кухня 15,3

Page 27: 1.files.cian.ru/files/223/pd-_balashiha,-k-ozernyj_1.1...1 ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 15-25 этажные крупнопанельные жилые дома жилой

27

2 14,2 холл 7,9

- - холл 4,2

- - холл 4,1

- - с/у 3,2

- - с/у 4,4

ИТОГО: 30,5 - 39,1

102 квартира 18 1 63,6 2

1 18,2 кухня 10,2

2 14,2 холл 9,2

- - холл 4,2

- - с/у 3,2

- - с/у 4,4

ИТОГО: 32,4 - 31,2

103 квартира 19 1 63,6 2

1 18,2 кухня 10,2

2 14,2 холл 9,2

- - холл 4,2

- - с/у 3,2

- - с/у 4,4

ИТОГО: 32,4 - 31,2

104 квартира 19 1 69,6 2

1 16,3 кухня 15,3

2 14,2 холл 7,9

- - холл 4,1

- - холл 4,2

- - с/у 3,2

- - с/у 4,4

ИТОГО: 30,5 - 39,1

105 квартира 19 1 46,9 1

1 24,4 кухня 10,1

- - холл 8,3

- - с/у 4,1

ИТОГО: 24,4 - 22,5

106 квартира 19 1 46,5 2

1 15,8 кухня-ниша 7,8

2 13,3 холл 5,8

- - с/у 3,8

ИТОГО: 29,1 - 17,4

107 квартира 19 1 69,6 2

1 16,3 кухня 15,3

2 14,2 холл 7,9

- - холл 4,2

- - холл 4,1

- - с/у 3,2

- - с/у 4,4

ИТОГО: 30,5 - 39,1

108 квартира 19 1 63,6 2

1 18,2 кухня 10,2

2 14,2 холл 9,2

- - холл 4,2

- - с/у 3,2

- - с/у 4,4

ИТОГО: 32,4 - 31,2

109 квартира 20 1 63,6 2

1 18,2 кухня 10,2

2 14,2 холл 9,2

- - холл 4,2

- - с/у 3,2

- - с/у 4,4

ИТОГО: 32,4 - 31,2

110 квартира 20 1 69,6 2 1 16,3 кухня 15,3

Page 28: 1.files.cian.ru/files/223/pd-_balashiha,-k-ozernyj_1.1...1 ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 15-25 этажные крупнопанельные жилые дома жилой

28

2 14,2 холл 7,9

- - холл 4,1

- - холл 4,2

- - с/у 3,2

- - с/у 4,4

ИТОГО: 30,5 - 39,1

111 квартира 20 1 46,9 1

1 24,4 кухня 10,1

- - холл 8,3

- - с/у 4,1

ИТОГО: 24,4 - 22,5

112 квартира 20 1 46,5 2

1 15,8 кухня-ниша 7,8

2 13,3 холл 5,8

- - с/у 3,8

ИТОГО: 29,1 - 17,4

113 квартира 20 1 69,6 2

1 16,3 кухня 15,3

2 14,2 холл 7,9

- - холл 4,2

- - холл 4,1

- - с/у 3,2

- - с/у 4,4

ИТОГО: 30,5 - 39,1

114 квартира 20 1 63,6 2

1 18,2 кухня 10,2

2 14,2 холл 9,2

- - холл 4,2

- - с/у 3,2

- - с/у 4,4

ИТОГО: 32,4 - 31,2

115 квартира 21 1 63,6 2

1 18,2 кухня 10,2

2 14,2 холл 9,2

- - холл 4,2

- - с/у 3,2

- - с/у 4,4

ИТОГО: 32,4 - 31,2

116 квартира 21 1 69,6 2

1 16,3 кухня 15,3

2 14,2 холл 7,9

- - холл 4,1

- - холл 4,2

- - с/у 3,2

- - с/у 4,4

ИТОГО: 30,5 - 39,1

117 квартира 21 1 46,9 1

1 24,4 кухня 10,1

- - холл 8,3

- - с/у 4,1

ИТОГО: 24,4 - 22,5

118 квартира 21 1 46,5 2

1 15,8 кухня-ниша 7,8

2 13,3 холл 5,8

- - с/у 3,8

ИТОГО: 29,1 - 17,4

119 квартира 21 1 69,6 2

1 16,3 кухня 15,3

2 14,2 холл 7,9

- - холл 4,2

- - холл 4,1

- - с/у 3,2

Page 29: 1.files.cian.ru/files/223/pd-_balashiha,-k-ozernyj_1.1...1 ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 15-25 этажные крупнопанельные жилые дома жилой

29

- - с/у 4,4

ИТОГО: 30,5 - 39,1

120 квартира 21 1 63,6 2

1 18,2 кухня 10,2

2 14,2 холл 9,2

- - холл 4,2

- - с/у 3,2

- - с/у 4,4

ИТОГО: 32,4 - 31,2

121 квартира 22 1 63,6 2

1 18,2 кухня 10,2

2 14,2 холл 9,2

- - холл 4,2

- - с/у 3,2

- - с/у 4,4

ИТОГО: 32,4 - 31,2

122 квартира 22 1 69,6 2

1 16,3 кухня 15,3

2 14,2 холл 7,9

- - холл 4,1

- - холл 4,2

- - с/у 3,2

- - с/у 4,4

ИТОГО: 30,5 - 39,1

123 квартира 22 1 46,9 1

1 24,4 кухня 10,1

- - холл 8,3

- - с/у 4,1

ИТОГО: 24,4 - 22,5

124 квартира 22 1 46,5 2

1 15,8 кухня-ниша 7,8

2 13,3 холл 5,8

- - с/у 3,8

ИТОГО: 29,1 - 17,4

125 квартира 22 1 69,6 2

1 16,3 кухня 15,3

2 14,2 холл 7,9

- - холл 4,2

- - холл 4,1

- - с/у 3,2

- - с/у 4,4

ИТОГО: 30,5 - 39,1

126 квартира 22 1 63,6 2

1 18,2 кухня 10,2

2 14,2 холл 9,2

- - холл 4,2

- - с/у 3,2

- - с/у 4,4

ИТОГО: 32,4 - 31,2

127 квартира 23 1 63,6 2

1 18,2 кухня 10,2

2 14,2 холл 9,2

- - холл 4,2

- - с/у 3,2

- - с/у 4,4

ИТОГО: 32,4 - 31,2

128 квартира 23 1 69,6 2

1 16,3 кухня 15,3

2 14,2 холл 7,9

- - холл 4,1

- - холл 4,2

- - с/у 3,2

Page 30: 1.files.cian.ru/files/223/pd-_balashiha,-k-ozernyj_1.1...1 ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 15-25 этажные крупнопанельные жилые дома жилой

30

- - с/у 4,4

ИТОГО: 30,5 - 39,1

129 квартира 23 1 46,9 1

1 24,4 кухня 10,1

- - холл 8,3

- - с/у 4,1

ИТОГО: 24,4 - 22,5

130 квартира 23 1 46,5 2

1 15,8 кухня-ниша 7,8

2 13,3 холл 5,8

- - с/у 3,8

ИТОГО: 29,1 - 17,4

131 квартира 23 1 69,6 2

1 16,3 кухня 15,3

2 14,2 холл 7,9

- - холл 4,2

- - холл 4,1

- - с/у 3,2

- - с/у 4,4

ИТОГО: 30,5 - 39,1

132 квартира 23 1 63,6 2

1 18,2 кухня 10,2

2 14,2 холл 9,2

- - холл 4,2

- - с/у 3,2

- - с/у 4,4

ИТОГО: 32,4 - 31,2

133 квартира 24 1 63,6 2

1 18,2 кухня 10,2

2 14,2 холл 9,2

- - холл 4,2

- - с/у 3,2

- - с/у 4,4

ИТОГО: 32,4 - 31,2

134 квартира 24 1 69,6 2

1 16,3 кухня 15,3

2 14,2 холл 7,9

- - холл 4,1

- - холл 4,2

- - с/у 3,2

- - с/у 4,4

ИТОГО: 30,5 - 39,1

135 квартира 24 1 46,9 1

1 24,4 кухня 10,1

- - холл 8,3

- - с/у 4,1

ИТОГО: 24,4 - 22,5

136 квартира 24 1 46,5 2

1 15,8 кухня-ниша 7,8

2 13,3 холл 5,8

- - с/у 3,8

ИТОГО: 29,1 - 17,4

137 квартира 24 1 69,6 2

1 16,3 кухня 15,3

2 14,2 холл 7,9

- - холл 4,2

- - холл 4,1

- - с/у 3,2

- - с/у 4,4

ИТОГО: 30,5 - 39,1

138 квартира 24 1 63,6 2 1 18,2 кухня 10,2

2 14,2 холл 9,2

Page 31: 1.files.cian.ru/files/223/pd-_balashiha,-k-ozernyj_1.1...1 ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 15-25 этажные крупнопанельные жилые дома жилой

31

- - холл 4,2

- - с/у 3,2

- - с/у 4,4

ИТОГО: 32,4 - 31,2

139 квартира 25 1 63,6 2

1 18,2 кухня 10,2

2 14,2 холл 9,2

- - холл 4,2

- - с/у 3,2

- - с/у 4,4

ИТОГО: 32,4 - 31,2

140 квартира 25 1 70,1 2

1 16,3 кухня 15,6

2 14,2 холл 7,9

- - холл 4,3

- - холл 4,2

- - с/у 3,2

- - с/у 4,4

ИТОГО: 30,5 - 39,6

141 квартира 25 1 47,4 1

1 24,7 кухня 10,2

- - холл 8,4

- - с/у 4,1

ИТОГО: 24,7 - 22,7

142 квартира 25 1 47,1 2

1 15,8 кухня-ниша 7,8

2 13,6 холл 6,1

- - с/у 3,8

ИТОГО: 29,4 - 17,7

143 квартира 25 1 70,1 2

1 16,6 кухня 15,3

2 14,2 холл 8,1

- - холл 4,2

- - холл 4,1

- - с/у 3,2

- - с/у 4,4

ИТОГО: 30,8 - 39,3

144 квартира 25 1 63,6 2

1 18,2 кухня 10,2

2 14,2 холл 9,2

- - холл 4,2

- - с/у 3,2

- - с/у 4,4

ИТОГО: 32,4 - 31,2

145 квартира 2 2 89,4 3

1 18,2 кухня 10,5

2 18,2 холл 14,1

3 20,3 с/у 3,4

- - с/у 4,7

ИТОГО: 56,7 - 32,7

146 квартира 2 2 47,4 2

1 13,3 кухня-ниша 8,3

2 15,8 холл 5,8

- - с/у 4,2

ИТОГО: 29,1 - 18,3

147 квартира 2 2 23,3 1

1 11,2 кухня-ниша 4,9

- - холл 3,8

- - с/у 3,4

ИТОГО: 11,2 - 12,1

148 квартира 2 2 23,4 1 1 11,2 кухня-ниша 5,0

- - холл 3,8

Page 32: 1.files.cian.ru/files/223/pd-_balashiha,-k-ozernyj_1.1...1 ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 15-25 этажные крупнопанельные жилые дома жилой

32

- - с/у 3,4

ИТОГО: 11,2 - 12,2

149 квартира 2 2 47,4 2

1 13,3 кухня-ниша 8,3

2 15,8 холл 5,8

- - с/у 4,2

ИТОГО: 29,1 - 18,3

150 квартира 2 2 70,5 2

1 20,0 кухня 10,5

2 18,0 холл 13,9

- - с/у 4,7

- - с/у 3,4

ИТОГО: 38,0 - 32,5

151 квартира 3 2 88,6 3

1 18,2 кухня 10,5

2 18,2 холл 14,1

3 20,3 с/у 2,9

- - с/у 4,4

ИТОГО: 56,7 - 31,9

152 квартира 3 2 46,8 2

1 13,3 кухня-ниша 8,0

2 15,8 холл 5,8

- - с/у 3,9

ИТОГО: 29,1 - 17,7

153 квартира 3 2 22,8 1

1 11,2 кухня-ниша 4,9

- - холл 3,8

- - с/у 2,9

ИТОГО: 11,2 - 11,6

154 квартира 3 2 22,9 1

1 11,2 кухня-ниша 5,0

- - холл 3,8

- - с/у 2,9

ИТОГО: 11,2 - 11,7

155 квартира 3 2 46,8 2

1 13,3 кухня-ниша 8,0

2 15,8 холл 5,8

- - с/у 3,9

ИТОГО: 29,1 - 17,7

156 квартира 3 2 69,7 2

1 20,0 кухня 10,5

2 18,0 холл 13,9

- - с/у 4,4

- - с/у 2,9

ИТОГО: 38,0 - 31,7

157 квартира 4 2 88,6 3

1 18,2 кухня 10,5

2 18,2 холл 14,1

3 20,3 с/у 2,9

- - с/у 4,4

ИТОГО: 56,7 - 31,9

158 квартира 4 2 46,8 2

1 13,3 кухня-ниша 8,0

2 15,8 холл 5,8

- - с/у 3,9

ИТОГО: 29,1 - 17,7

159 квартира 4 2 22,8 1

1 11,2 кухня-ниша 4,9

- - холл 3,8

- - с/у 2,9

ИТОГО: 11,2 - 11,6

160 квартира 4 2 22,9 1

1 11,2 кухня-ниша 5,0

- - холл 3,8

- - с/у 2,9

Page 33: 1.files.cian.ru/files/223/pd-_balashiha,-k-ozernyj_1.1...1 ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 15-25 этажные крупнопанельные жилые дома жилой

33

ИТОГО: 11,2 - 11,7

161 квартира 4 2 46,8 2

1 13,3 кухня-ниша 8,0

2 15,8 холл 5,8

- - с/у 3,9

ИТОГО: 29,1 - 17,7

162 квартира 4 2 69,7 2

1 20,0 кухня 10,5

2 18,0 холл 13,9

- - с/у 4,4

- - с/у 2,9

ИТОГО: 38,0 - 31,7

163 квартира 5 2 88,6 3

1 18,2 кухня 10,5

2 18,2 холл 14,1

3 20,3 с/у 2,9

- - с/у 4,4

ИТОГО: 56,7 - 31,9

164 квартира 5 2 46,8 2

1 13,3 кухня-ниша 8,0

2 15,8 холл 5,8

- - с/у 3,9

ИТОГО: 29,1 - 17,7

165 квартира 5 2 22,8 1

1 11,2 кухня-ниша 4,9

- - холл 3,8

- - с/у 2,9

ИТОГО: 11,2 - 11,6

166 квартира 5 2 22,9 1

1 11,2 кухня-ниша 5,0

- - холл 3,8

- - с/у 2,9

ИТОГО: 11,2 - 11,7

167 квартира 5 2 46,8 2

1 13,3 кухня-ниша 8,0

2 15,8 холл 5,8

- - с/у 3,9

ИТОГО: 29,1 - 17,7

168 квартира 5 2 69,7 2

1 20,0 кухня 10,5

2 18,0 холл 13,9

- - с/у 4,4

- - с/у 2,9

ИТОГО: 38,0 - 31,7

169 квартира 6 2 88,6 3

1 18,2 кухня 10,5

2 18,2 холл 14,1

3 20,3 с/у 2,9

- - с/у 4,4

ИТОГО: 56,7 - 31,9

170 квартира 6 2 46,8 2

1 13,3 кухня-ниша 8,0

2 15,8 холл 5,8

- - с/у 3,9

ИТОГО: 29,1 - 17,7

171 квартира 6 2 22,8 1

1 11,2 кухня-ниша 4,9

- - холл 3,8

- - с/у 2,9

ИТОГО: 11,2 - 11,6

172 квартира 6 2 22,9 1

1 11,2 кухня-ниша 5,0

- - холл 3,8

- - с/у 2,9

ИТОГО: 11,2 - 11,7

Page 34: 1.files.cian.ru/files/223/pd-_balashiha,-k-ozernyj_1.1...1 ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 15-25 этажные крупнопанельные жилые дома жилой

34

173 квартира 6 2 46,8 2

1 13,3 кухня-ниша 8,0

2 15,8 холл 5,8

- - с/у 3,9

ИТОГО: 29,1 - 17,7

174 квартира 6 2 69,7 2

1 20,0 кухня 10,5

2 18,0 холл 13,9

- - с/у 4,4

- - с/у 2,9

ИТОГО: 38,0 - 31,7

175 квартира 7 2 88,6 3

1 18,2 кухня 10,5

2 18,2 холл 14,1

3 20,3 с/у 2,9

- - с/у 4,4

ИТОГО: 56,7 - 31,9

176 квартира 7 2 46,8 2

1 13,3 кухня-ниша 8,0

2 15,8 холл 5,8

- - с/у 3,9

ИТОГО: 29,1 - 17,7

177 квартира 7 2 22,8 1

1 11,2 кухня-ниша 4,9

- - холл 3,8

- - с/у 2,9

ИТОГО: 11,2 - 11,6

178 квартира 7 2 22,9 1

1 11,2 кухня-ниша 5,0

- - холл 3,8

- - с/у 2,9

ИТОГО: 11,2 - 11,7

179 квартира 7 2 46,8 2

1 13,3 кухня-ниша 8,0

2 15,8 холл 5,8

- - с/у 3,9

ИТОГО: 29,1 - 17,7

180 квартира 7 2 69,7 2

1 20,0 кухня 10,5

2 18,0 холл 13,9

- - с/у 4,4

- - с/у 2,9

ИТОГО: 38,0 - 31,7

181 квартира 8 2 88,6 3

1 18,2 кухня 10,5

2 18,2 холл 14,1

3 20,3 с/у 2,9

- - с/у 4,4

ИТОГО: 56,7 - 31,9

182 квартира 8 2 46,8 2

1 13,3 кухня-ниша 8,0

2 15,8 холл 5,8

- - с/у 3,9

ИТОГО: 29,1 - 17,7

183 квартира 8 2 22,8 1

1 11,2 кухня-ниша 4,9

- - холл 3,8

- - с/у 2,9

ИТОГО: 11,2 - 11,6

184 квартира 8 2 22,9 1

1 11,2 кухня-ниша 5,0

- - холл 3,8

- - с/у 2,9

ИТОГО: 11,2 - 11,7

185 квартира 8 2 46,8 2 1 13,3 кухня-ниша 8,0

Page 35: 1.files.cian.ru/files/223/pd-_balashiha,-k-ozernyj_1.1...1 ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 15-25 этажные крупнопанельные жилые дома жилой

35

2 15,8 холл 5,8

- - с/у 3,9

ИТОГО: 29,1 - 17,7

186 квартира 8 2 69,7 2

1 20,0 кухня 10,5

2 18,0 холл 13,9

- - с/у 4,4

- - с/у 2,9

ИТОГО: 38,0 - 31,7

187 квартира 9 2 88,6 3

1 18,2 кухня 10,5

2 18,2 холл 14,1

3 20,3 с/у 2,9

- - с/у 4,4

ИТОГО: 56,7 - 31,9

188 квартира 9 2 46,8 2

1 13,3 кухня-ниша 8,0

2 15,8 холл 5,8

- - с/у 3,9

ИТОГО: 29,1 - 17,7

189 квартира 9 2 22,8 1

1 11,2 кухня-ниша 4,9

- - холл 3,8

- - с/у 2,9

ИТОГО: 11,2 - 11,6

190 квартира 9 2 22,9 1

1 11,2 кухня-ниша 5,0

- - холл 3,8

- - с/у 2,9

ИТОГО: 11,2 - 11,7

191 квартира 9 2 46,8 2

1 13,3 кухня-ниша 8,0

2 15,8 холл 5,8

- - с/у 3,9

ИТОГО: 29,1 - 17,7

192 квартира 9 2 69,7 2

1 20,0 кухня 10,5

2 18,0 холл 13,9

- - с/у 4,4

- - с/у 2,9

ИТОГО: 38,0 - 31,7

193 квартира 10 2 88,6 3

1 18,2 кухня 10,5

2 18,2 холл 14,1

3 20,3 с/у 2,9

- - с/у 4,4

ИТОГО: 56,7 - 31,9

194 квартира 10 2 46,8 2

1 13,3 кухня-ниша 8,0

2 15,8 холл 5,8

- - с/у 3,9

ИТОГО: 29,1 - 17,7

195 квартира 10 2 22,8 1

1 11,2 кухня-ниша 4,9

- - холл 3,8

- - с/у 2,9

ИТОГО: 11,2 - 11,6

196 квартира 10 2 22,9 1

1 11,2 кухня-ниша 5,0

- - холл 3,8

- - с/у 2,9

ИТОГО: 11,2 - 11,7

197 квартира 10 2 46,8 2 1 13,3 кухня-ниша 8,0

2 15,8 холл 5,8

Page 36: 1.files.cian.ru/files/223/pd-_balashiha,-k-ozernyj_1.1...1 ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 15-25 этажные крупнопанельные жилые дома жилой

36

- - с/у 3,9

ИТОГО: 29,1 - 17,7

198 квартира 10 2 69,7 2

1 20,0 кухня 10,5

2 18,0 холл 13,9

- - с/у 4,4

- - с/у 2,9

ИТОГО: 38,0 - 31,7

199 квартира 11 2 88,6 3

1 18,2 кухня 10,5

2 18,2 холл 14,1

3 20,3 с/у 2,9

- - с/у 4,4

ИТОГО: 56,7 - 31,9

200 квартира 11 2 46,8 2

1 13,3 кухня-ниша 8,0

2 15,8 холл 5,8

- - с/у 3,9

ИТОГО: 29,1 - 17,7

201 квартира 11 2 22,8 1

1 11,2 кухня-ниша 4,9

- - холл 3,8

- - с/у 2,9

ИТОГО: 11,2 - 11,6

202 квартира 11 2 22,9 1

1 11,2 кухня-ниша 5,0

- - холл 3,8

- - с/у 2,9

ИТОГО: 11,2 - 11,7

203 квартира 11 2 46,8 2

1 13,3 кухня-ниша 8,0

2 15,8 холл 5,8

- - с/у 3,9

ИТОГО: 29,1 - 17,7

204 квартира 11 2 69,7 2

1 20,0 кухня 10,5

2 18,0 холл 13,9

- - с/у 4,4

- - с/у 2,9

ИТОГО: 38,0 - 31,7

205 квартира 12 2 88,6 3

1 18,2 кухня 10,5

2 18,2 холл 14,1

3 20,3 с/у 2,9

- - с/у 4,4

ИТОГО: 56,7 - 31,9

206 квартира 12 2 46,8 2

1 13,3 кухня-ниша 8,0

2 15,8 холл 5,8

- - с/у 3,9

ИТОГО: 29,1 - 17,7

207 квартира 12 2 22,8 1

1 11,2 кухня-ниша 4,9

- - холл 3,8

- - с/у 2,9

ИТОГО: 11,2 - 11,6

208 квартира 12 2 22,9 1

1 11,2 кухня-ниша 5,0

- - холл 3,8

- - с/у 2,9

ИТОГО: 11,2 - 11,7

209 квартира 12 2 46,8 2

1 13,3 кухня-ниша 8,0

2 15,8 холл 5,8

- - с/у 3,9

Page 37: 1.files.cian.ru/files/223/pd-_balashiha,-k-ozernyj_1.1...1 ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 15-25 этажные крупнопанельные жилые дома жилой

37

ИТОГО: 29,1 - 17,7

210 квартира 12 2 69,7 2

1 20,0 кухня 10,5

2 18,0 холл 13,9

- - с/у 4,4

- - с/у 2,9

ИТОГО: 38,0 - 31,7

211 квартира 13 2 88,6 3

1 18,2 кухня 10,5

2 18,2 холл 14,1

3 20,3 с/у 2,9

- - с/у 4,4

ИТОГО: 56,7 - 31,9

212 квартира 13 2 46,8 2

1 13,3 кухня-ниша 8,0

2 15,8 холл 5,8

- - с/у 3,9

ИТОГО: 29,1 - 17,7

213 квартира 13 2 22,8 1

1 11,2 кухня-ниша 4,9

- - холл 3,8

- - с/у 2,9

ИТОГО: 11,2 - 11,6

214 квартира 13 2 22,9 1

1 11,2 кухня-ниша 5,0

- - холл 3,8

- - с/у 2,9

ИТОГО: 11,2 - 11,7

215 квартира 13 2 46,8 2

1 13,3 кухня-ниша 8,0

2 15,8 холл 5,8

- - с/у 3,9

ИТОГО: 29,1 - 17,7

216 квартира 13 2 69,7 2

1 20,0 кухня 10,5

2 18,0 холл 13,9

- - с/у 4,4

- - с/у 2,9

ИТОГО: 38,0 - 31,7

217 квартира 14 2 88,6 3

1 18,2 кухня 10,5

2 18,2 холл 14,1

3 20,3 с/у 2,9

- - с/у 4,4

ИТОГО: 56,7 - 31,9

218 квартира 14 2 46,8 2

1 13,3 кухня-ниша 8,0

2 15,8 холл 5,8

- - с/у 3,9

ИТОГО: 29,1 - 17,7

219 квартира 14 2 22,8 1

1 11,2 кухня-ниша 4,9

- - холл 3,8

- - с/у 2,9

ИТОГО: 11,2 - 11,6

220 квартира 14 2 22,9 1

1 11,2 кухня-ниша 5,0

- - холл 3,8

- - с/у 2,9

ИТОГО: 11,2 - 11,7

221 квартира 14 2 46,8 2

1 13,3 кухня-ниша 8,0

2 15,8 холл 5,8

- - с/у 3,9

ИТОГО: 29,1 - 17,7

Page 38: 1.files.cian.ru/files/223/pd-_balashiha,-k-ozernyj_1.1...1 ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 15-25 этажные крупнопанельные жилые дома жилой

38

222 квартира 14 2 69,7 2

1 20,0 кухня 10,5

2 18,0 холл 13,9

- - с/у 4,4

- - с/у 2,9

ИТОГО: 38,0 - 31,7

223 квартира 15 2 89,1 3

1 18,7 кухня 10,5

2 18,2 холл 14,1

3 20,3 с/у 2,9

- - с/у 4,4

ИТОГО: 57,2 - 31,9

224 квартира 15 2 47,4 2

1 13,6 кухня-ниша 8,0

2 15,8 холл 6,1

- - с/у 3,9

ИТОГО: 29,4 - 18,0

225 квартира 15 2 22,8 1

1 11,2 кухня-ниша 4,9

- - холл 3,8

- - с/у 2,9

ИТОГО: 11,2 - 11,6

226 квартира 15 2 22,9 1

1 11,2 кухня-ниша 5,0

- - холл 3,8

- - с/у 2,9

ИТОГО: 11,2 - 11,7

227 квартира 15 2 47,4 2

1 13,6 кухня-ниша 8,0

2 15,8 холл 6,1

- - с/у 3,9

ИТОГО: 29,4 - 18,0

228 квартира 15 2 70,1 2

1 20,0 кухня 10,5

2 18,4 холл 13,9

- - с/у 4,4

- - с/у 2,9

ИТОГО: 38,4 - 31,7

229 квартира 2 3 88,2 3

1 18,2 кухня 10,5

2 17,8 холл 13,8

3 19,8 с/у 3,4

- - с/у 4,7

ИТОГО: 55,8 - 32,4

230 квартира 2 3 47,4 2

1 13,3 кухня-ниша 8,3

2 15,8 холл 5,8

- - с/у 4,2

ИТОГО: 29,1 - 18,3

231 квартира 2 3 47,7 1

1 24,4 кухня 10,1

- - холл 8,5

- - с/у 4,7

ИТОГО: 24,4 - 23,3

232 квартира 2 3 47,4 2

1 13,3 кухня-ниша 8,3

2 15,8 холл 5,8

- - с/у 4,2

ИТОГО: 29,1 - 18,3

233 квартира 2 3 119,8 4

1 20,3 кухня 10,5

2 20,3 холл 24,2

3 18,2 с/у 4,7

4 18,2 с/у 3,4

ИТОГО: 77,0 - 42,8

Page 39: 1.files.cian.ru/files/223/pd-_balashiha,-k-ozernyj_1.1...1 ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 15-25 этажные крупнопанельные жилые дома жилой

39

234 квартира 3 3 87,4 3

1 18,2 кухня 10,5

2 17,8 холл 13,8

3 19,8 с/у 2,9

- - с/у 4,4

ИТОГО: 55,8 - 31,6

235 квартира 3 3 46,8 2

1 13,3 кухня-ниша 8,0

2 15,8 холл 5,8

- - с/у 3,9

ИТОГО: 29,1 - 17,7

236 квартира 3 3 47,1 1

1 24,4 кухня 10,1

- - холл 8,5

- - с/у 4,1

ИТОГО: 24,4 - 22,7

237 квартира 3 3 46,8 2

1 13,3 кухня-ниша 8,0

2 15,8 холл 5,8

- - с/у 3,9

ИТОГО: 29,1 - 17,7

238 квартира 3 3 119,0 4

1 20,3 кухня 10,5

2 20,3 холл 24,2

3 18,2 с/у 4,4

4 18,2 с/у 2,9

ИТОГО: 77,0 - 42,0

239 квартира 4 3 87,4 3

1 18,2 кухня 10,5

2 17,8 холл 13,8

3 19,8 с/у 2,9

- - с/у 4,4

ИТОГО: 55,8 - 31,6

240 квартира 4 3 46,8 2

1 13,3 кухня-ниша 8,0

2 15,8 холл 5,8

- - с/у 3,9

ИТОГО: 29,1 - 17,7

241 квартира 4 3 47,1 1

1 24,4 кухня 10,1

- - холл 8,5

- - с/у 4,1

ИТОГО: 24,4 - 22,7

242 квартира 4 3 46,8 2

1 13,3 кухня-ниша 8,0

2 15,8 холл 5,8

- - с/у 3,9

ИТОГО: 29,1 - 17,7

243 квартира 4 3 119,0 4

1 20,3 кухня 10,5

2 20,3 холл 24,2

3 18,2 с/у 4,4

4 18,2 с/у 2,9

ИТОГО: 77,0 - 42,0

244 квартира 5 3 87,4 3

1 18,2 кухня 10,5

2 17,8 холл 13,8

3 19,8 с/у 2,9

- - с/у 4,4

ИТОГО: 55,8 - 31,6

245 квартира 5 3 46,8 2

1 13,3 кухня-ниша 8,0

2 15,8 холл 5,8

- - с/у 3,9

ИТОГО: 29,1 - 17,7

Page 40: 1.files.cian.ru/files/223/pd-_balashiha,-k-ozernyj_1.1...1 ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 15-25 этажные крупнопанельные жилые дома жилой

40

246 квартира 5 3 47,1 1

1 24,4 кухня 10,1

- - холл 8,5

- - с/у 4,1

ИТОГО: 24,4 - 22,7

247 квартира 5 3 46,8 2

1 13,3 кухня-ниша 8,0

2 15,8 холл 5,8

- - с/у 3,9

ИТОГО: 29,1 - 17,7

248 квартира 5 3 119,0 4

1 20,3 кухня 10,5

2 20,3 холл 24,2

3 18,2 с/у 4,4

4 18,2 с/у 2,9

ИТОГО: 77,0 - 42,0

249 квартира 6 3 87,4 3

1 18,2 кухня 10,5

2 17,8 холл 13,8

3 19,8 с/у 2,9

- - с/у 4,4

ИТОГО: 55,8 - 31,6

250 квартира 6 3 46,8 2

1 13,3 кухня-ниша 8,0

2 15,8 холл 5,8

- - с/у 3,9

ИТОГО: 29,1 - 17,7

251 квартира 6 3 47,1 1

1 24,4 кухня 10,1

- - холл 8,5

- - с/у 4,1

ИТОГО: 24,4 - 22,7

252 квартира 6 3 46,8 2

1 13,3 кухня-ниша 8,0

2 15,8 холл 5,8

- - с/у 3,9

ИТОГО: 29,1 - 17,7

253 квартира 6 3 119,0 4

1 20,3 кухня 10,5

2 20,3 холл 24,2

3 18,2 с/у 4,4

4 18,2 с/у 2,9

ИТОГО: 77,0 - 42,0

254 квартира 7 3 87,4 3

1 18,2 кухня 10,5

2 17,8 холл 13,8

3 19,8 с/у 2,9

- - с/у 4,4

ИТОГО: 55,8 - 31,6

255 квартира 7 3 46,8 2

1 13,3 кухня-ниша 8,0

2 15,8 холл 5,8

- - с/у 3,9

ИТОГО: 29,1 - 17,7

256 квартира 7 3 47,1 1

1 24,4 кухня 10,1

- - холл 8,5

- - с/у 4,1

ИТОГО: 24,4 - 22,7

257 квартира 7 3 46,8 2

1 13,3 кухня-ниша 8,0

2 15,8 холл 5,8

- - с/у 3,9

ИТОГО: 29,1 - 17,7

258 квартира 7 3 119,0 4 1 20,3 кухня 10,5

Page 41: 1.files.cian.ru/files/223/pd-_balashiha,-k-ozernyj_1.1...1 ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 15-25 этажные крупнопанельные жилые дома жилой

41

2 20,3 холл 24,2

3 18,2 с/у 4,4

4 18,2 с/у 2,9

ИТОГО: 77,0 - 42,0

259 квартира 8 3 87,4 3

1 18,2 кухня 10,5

2 17,8 холл 13,8

3 19,8 с/у 2,9

- - с/у 4,4

ИТОГО: 55,8 - 31,6

260 квартира 8 3 46,8 2

1 13,3 кухня-ниша 8,0

2 15,8 холл 5,8

- - с/у 3,9

ИТОГО: 29,1 - 17,7

261 квартира 8 3 47,1 1

1 24,4 кухня 10,1

- - холл 8,5

- - с/у 4,1

ИТОГО: 24,4 - 22,7

262 квартира 8 3 46,8 2

1 13,3 кухня-ниша 8,0

2 15,8 холл 5,8

- - с/у 3,9

ИТОГО: 29,1 - 17,7

263 квартира 8 3 119,0 4

1 20,3 кухня 10,5

2 20,3 холл 24,2

3 18,2 с/у 4,4

4 18,2 с/у 2,9

ИТОГО: 77,0 - 42,0

264 квартира 9 3 87,4 3

1 18,2 кухня 10,5

2 17,8 холл 13,8

3 19,8 с/у 2,9

- - с/у 4,4

ИТОГО: 55,8 - 31,6

265 квартира 9 3 46,8 2

1 13,3 кухня-ниша 8,0

2 15,8 холл 5,8

- - с/у 3,9

ИТОГО: 29,1 - 17,7

266 квартира 9 3 47,1 1

1 24,4 кухня 10,1

- - холл 8,5

- - с/у 4,1

ИТОГО: 24,4 - 22,7

267 квартира 9 3 46,8 2

1 13,3 кухня-ниша 8,0

2 15,8 холл 5,8

- - с/у 3,9

ИТОГО: 29,1 - 17,7

268 квартира 9 3 119,0 4

1 20,3 кухня 10,5

2 20,3 холл 24,2

3 18,2 с/у 4,4

4 18,2 с/у 2,9

ИТОГО: 77,0 - 42,0

269 квартира 10 3 87,4 3

1 18,2 кухня 10,5

2 17,8 холл 13,8

3 19,8 с/у 2,9

- - с/у 4,4

ИТОГО: 55,8 - 31,6

Page 42: 1.files.cian.ru/files/223/pd-_balashiha,-k-ozernyj_1.1...1 ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 15-25 этажные крупнопанельные жилые дома жилой

42

270 квартира 10 3 46,8 2

1 13,3 кухня-ниша 8,0

2 15,8 холл 5,8

- - с/у 3,9

ИТОГО: 29,1 - 17,7

271 квартира 10 3 47,1 1

1 24,4 кухня 10,1

- - холл 8,5

- - с/у 4,1

ИТОГО: 24,4 - 22,7

272 квартира 10 3 46,8 2

1 13,3 кухня-ниша 8,0

2 15,8 холл 5,8

- - с/у 3,9

ИТОГО: 29,1 - 17,7

273 квартира 10 3 119,0 4

1 20,3 кухня 10,5

2 20,3 холл 24,2

3 18,2 с/у 4,4

4 18,2 с/у 2,9

ИТОГО: 77,0 - 42,0

274 квартира 11 3 87,4 3

1 18,2 кухня 10,5

2 17,8 холл 13,8

3 19,8 с/у 2,9

- - с/у 4,4

ИТОГО: 55,8 - 31,6

275 квартира 11 3 46,8 2

1 13,3 кухня-ниша 8,0

2 15,8 холл 5,8

- - с/у 3,9

ИТОГО: 29,1 - 17,7

276 квартира 11 3 47,1 1

1 24,4 кухня 10,1

- - холл 8,5

- - с/у 4,1

ИТОГО: 24,4 - 22,7

277 квартира 11 3 46,8 2

1 13,3 кухня-ниша 8,0

2 15,8 холл 5,8

- - с/у 3,9

ИТОГО: 29,1 - 17,7

278 квартира 11 3 119,0 4

1 20,3 кухня 10,5

2 20,3 холл 24,2

3 18,2 с/у 4,4

4 18,2 с/у 2,9

ИТОГО: 77,0 - 42,0

279 квартира 12 3 87,4 3

1 18,2 кухня 10,5

2 17,8 холл 13,8

3 19,8 с/у 2,9

- - с/у 4,4

ИТОГО: 55,8 - 31,6

280 квартира 12 3 46,8 2

1 13,3 кухня-ниша 8,0

2 15,8 холл 5,8

- - с/у 3,9

ИТОГО: 29,1 - 17,7

281 квартира 12 3 47,1 1

1 24,4 кухня 10,1

- - холл 8,5

- - с/у 4,1

ИТОГО: 24,4 - 22,7

282 квартира 12 3 46,8 2 1 13,3 кухня-ниша 8,0

Page 43: 1.files.cian.ru/files/223/pd-_balashiha,-k-ozernyj_1.1...1 ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 15-25 этажные крупнопанельные жилые дома жилой

43

2 15,8 холл 5,8

- - с/у 3,9

ИТОГО: 29,1 - 17,7

283 квартира 12 3 119,0 4

1 20,3 кухня 10,5

2 20,3 холл 24,2

3 18,2 с/у 4,4

4 18,2 с/у 2,9

ИТОГО: 77,0 - 42,0

284 квартира 13 3 87,4 3

1 18,2 кухня 10,5

2 17,8 холл 13,8

3 19,8 с/у 2,9

- - с/у 4,4

ИТОГО: 55,8 - 31,6

285 квартира 13 3 46,8 2

1 13,3 кухня-ниша 8,0

2 15,8 холл 5,8

- - с/у 3,9

ИТОГО: 29,1 - 17,7

286 квартира 13 3 47,1 1

1 24,4 кухня 10,1

- - холл 8,5

- - с/у 4,1

ИТОГО: 24,4 - 22,7

287 квартира 13 3 46,8 2

1 13,3 кухня-ниша 8,0

2 15,8 холл 5,8

- - с/у 3,9

ИТОГО: 29,1 - 17,7

288 квартира 13 3 119,0 4

1 20,3 кухня 10,5

2 20,3 холл 24,2

3 18,2 с/у 4,4

4 18,2 с/у 2,9

ИТОГО: 77,0 - 42,0

289 квартира 14 3 87,4 3

1 18,2 кухня 10,5

2 17,8 холл 13,8

3 19,8 с/у 2,9

- - с/у 4,4

ИТОГО: 55,8 - 31,6

290 квартира 14 3 46,8 2

1 13,3 кухня-ниша 8,0

2 15,8 холл 5,8

- - с/у 3,9

ИТОГО: 29,1 - 17,7

291 квартира 14 3 47,1 1

1 24,4 кухня 10,1

- - холл 8,5

- - с/у 4,1

ИТОГО: 24,4 - 22,7

292 квартира 14 3 46,8 2

1 13,3 кухня-ниша 8,0

2 15,8 холл 5,8

- - с/у 3,9

ИТОГО: 29,1 - 17,7

293 квартира 14 3 119,0 4

1 20,3 кухня 10,5

2 20,3 холл 24,2

3 18,2 с/у 4,4

4 18,2 с/у 2,9

ИТОГО: 77,0 - 42,0

294 квартира 15 3 87,9 3 1 18,7 кухня 10,5

Page 44: 1.files.cian.ru/files/223/pd-_balashiha,-k-ozernyj_1.1...1 ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 15-25 этажные крупнопанельные жилые дома жилой

44

2 17,8 холл 13,8

3 19,8 с/у 2,9

- - с/у 4,4

ИТОГО: 56,3 - 31,6

295 квартира 15 3 47,4 2

1 13,6 кухня-ниша 8,0

2 15,8 холл 6,1

- - с/у 3,9

ИТОГО: 29,4 - 18,0

296 квартира 15 3 47,6 1

1 24,7 кухня 10,2

- - холл 8,6

- - с/у 4,1

ИТОГО: 24,7 - 22,9

297 квартира 15 3 47,4 2

1 13,6 кухня-ниша 8,0

2 15,8 холл 6,1

- - с/у 3,9

ИТОГО: 29,4 - 18,0

298 квартира 15 3 119,8 4

1 20,5 кухня 10,5

2 20,5 холл 24,2

3 18,4 с/у 4,4

4 18,4 с/у 2,9

ИТОГО: 77,8 - 42,0

299 квартира 2 4 89,1 3

1 16,6 кухня-ниша 8,1

2 14,1 холл 13,6

3 15,7 холл 8,5

- - с/у 4,7

- - с/у 3,4

- - гардеробная 4,4

ИТОГО: 46,4 - 42,7

300 квартира 2 4 58,8 2

1 13,4 кухня-ниша 11,5

2 24,1 холл 5,6

- - с/у 4,2

ИТОГО: 37,5 - 21,3

301 квартира 2 4 34,7 1

1 15,3 кухня-ниша 8,2

- - холл 8,3

- - с/у 2,9

ИТОГО: 15,3 - 19,4

302 квартира 2 4 23,3 1

1 11,2 кухня-ниша 4,9

- - холл 3,8

- - с/у 3,4

ИТОГО: 11,2 - 12,1

303 квартира 2 4 70,7 2

1 16,4 кухня 15,2

2 14,4 холл 4,6

- - холл 7,8

- - холл 4,3

- - с/у 3,4

- - с/у 4,6

ИТОГО: 30,8 - 39,9

304 квартира 2 4 70,0 2

1 19,8 кухня 10,5

2 17,8 холл 13,8

- - с/у 4,7

- - с/у 3,4

ИТОГО: 37,6 - 32,4

305 квартира 3 4 88,2 3 1 16,6 кухня-ниша 8,1

Page 45: 1.files.cian.ru/files/223/pd-_balashiha,-k-ozernyj_1.1...1 ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 15-25 этажные крупнопанельные жилые дома жилой

45

2 14,1 холл 13,6

3 15,7 холл 8,5

- - с/у 4,1

- - с/у 3,1

- - гардеробная 4,4

ИТОГО: 46,4 - 41,8

306 квартира 3 4 58,2 2

1 13,4 кухня-ниша 11,2

2 24,1 холл 5,6

- - с/у 3,9

ИТОГО: 37,5 - 20,7

307 квартира 3 4 34,2 1

1 15,3 кухня-ниша 7,7

- - холл 8,3

- - с/у 2,9

ИТОГО: 15,3 - 18,9

308 квартира 3 4 22,8 1

1 11,2 кухня-ниша 4,9

- - холл 3,8

- - с/у 2,9

ИТОГО: 11,2 - 11,6

309 квартира 3 4 69,9 2

1 16,4 кухня 15,2

2 14,4 холл 4,6

- - холл 7,8

- - холл 4,3

- - с/у 2,9

- - с/у 4,3

ИТОГО: 30,8 - 39,1

310 квартира 3 4 69,2 2

1 19,8 кухня 10,5

2 17,8 холл 13,8

- - с/у 4,4

- - с/у 2,9

ИТОГО: 37,6 - 31,6

311 квартира 4 4 88,2 3

1 16,6 кухня-ниша 8,1

2 14,1 холл 13,6

3 15,7 холл 8,5

- - с/у 4,1

- - с/у 3,1

- - гардеробная 4,4

ИТОГО: 46,4 - 41,8

312 квартира 4 4 58,2 2

1 13,4 кухня-ниша 11,2

2 24,1 холл 5,6

- - с/у 3,9

ИТОГО: 37,5 - 20,7

313 квартира 4 4 34,2 1

1 15,3 кухня-ниша 7,7

- - холл 8,3

- - с/у 2,9

ИТОГО: 15,3 - 18,9

314 квартира 4 4 22,8 1

1 11,2 кухня-ниша 4,9

- - холл 3,8

- - с/у 2,9

ИТОГО: 11,2 - 11,6

315 квартира 4 4 69,9 2

1 16,4 кухня 15,2

2 14,4 холл 4,6

- - холл 7,8

- - холл 4,3

Page 46: 1.files.cian.ru/files/223/pd-_balashiha,-k-ozernyj_1.1...1 ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 15-25 этажные крупнопанельные жилые дома жилой

46

- - с/у 2,9

- - с/у 4,3

ИТОГО: 30,8 - 39,1

316 квартира 4 4 69,2 2

1 19,8 кухня 10,5

2 17,8 холл 13,8

- - с/у 4,4

- - с/у 2,9

ИТОГО: 37,6 - 31,6

317 квартира 5 4 88,2 3

1 16,6 кухня-ниша 8,1

2 14,1 холл 13,6

3 15,7 холл 8,5

- - с/у 4,1

- - с/у 3,1

- - гардеробная 4,4

ИТОГО: 46,4 - 41,8

318 квартира 5 4 58,2 2

1 13,4 кухня-ниша 11,2

2 24,1 холл 5,6

- - с/у 3,9

ИТОГО: 37,5 - 20,7

319 квартира 5 4 34,2 1

1 15,3 кухня-ниша 7,7

- - холл 8,3

- - с/у 2,9

ИТОГО: 15,3 - 18,9

320 квартира 5 4 22,8 1

1 11,2 кухня-ниша 4,9

- - холл 3,8

- - с/у 2,9

ИТОГО: 11,2 - 11,6

321 квартира 5 4 69,9 2

1 16,4 кухня 15,2

2 14,4 холл 4,6

- - холл 7,8

- - холл 4,3

- - с/у 2,9

- - с/у 4,3

ИТОГО: 30,8 - 39,1

322 квартира 5 4 69,2 2

1 19,8 кухня 10,5

2 17,8 холл 13,8

- - с/у 4,4

- - с/у 2,9

ИТОГО: 37,6 - 31,6

323 квартира 6 4 88,2 3

1 16,6 кухня-ниша 8,1

2 14,1 холл 13,6

3 15,7 холл 8,5

- - с/у 4,1

- - с/у 3,1

- - гардеробная 4,4

ИТОГО: 46,4 - 41,8

324 квартира 6 4 58,2 2

1 13,4 кухня-ниша 11,2

2 24,1 холл 5,6

- - с/у 3,9

ИТОГО: 37,5 - 20,7

325 квартира 6 4 34,2 1

1 15,3 кухня-ниша 7,7

- - холл 8,3

- - с/у 2,9

Page 47: 1.files.cian.ru/files/223/pd-_balashiha,-k-ozernyj_1.1...1 ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 15-25 этажные крупнопанельные жилые дома жилой

47

ИТОГО: 15,3 - 18,9

326 квартира 6 4 22,8 1

1 11,2 кухня-ниша 4,9

- - холл 3,8

- - с/у 2,9

ИТОГО: 11,2 - 11,6

327 квартира 6 4 69,9 2

1 16,4 кухня 15,2

2 14,4 холл 4,6

- - холл 7,8

- - холл 4,3

- - с/у 2,9

- - с/у 4,3

ИТОГО: 30,8 - 39,1

328 квартира 6 4 69,2 2

1 19,8 кухня 10,5

2 17,8 холл 13,8

- - с/у 4,4

- - с/у 2,9

ИТОГО: 37,6 - 31,6

329 квартира 7 4 88,2 3

1 16,6 кухня-ниша 8,1

2 14,1 холл 13,6

3 15,7 холл 8,5

- - с/у 4,1

- - с/у 3,1

- - гардеробная 4,4

ИТОГО: 46,4 - 41,8

330 квартира 7 4 58,2 2

1 13,4 кухня-ниша 11,2

2 24,1 холл 5,6

- - с/у 3,9

ИТОГО: 37,5 - 20,7

331 квартира 7 4 34,2 1

1 15,3 кухня-ниша 7,7

- - холл 8,3

- - с/у 2,9

ИТОГО: 15,3 - 18,9

332 квартира 7 4 22,8 1

1 11,2 кухня-ниша 4,9

- - холл 3,8

- - с/у 2,9

ИТОГО: 11,2 - 11,6

333 квартира 7 4 69,9 2

1 16,4 кухня 15,2

2 14,4 холл 4,6

- - холл 7,8

- - холл 4,3

- - с/у 2,9

- - с/у 4,3

ИТОГО: 30,8 - 39,1

334 квартира 7 4 69,2 2

1 19,8 кухня 10,5

2 17,8 холл 13,8

- - с/у 4,4

- - с/у 2,9

ИТОГО: 37,6 - 31,6

335 квартира 8 4 88,2 3

1 16,6 кухня-ниша 8,1

2 14,1 холл 13,6

3 15,7 холл 8,5

- - с/у 4,1

- - с/у 3,1

Page 48: 1.files.cian.ru/files/223/pd-_balashiha,-k-ozernyj_1.1...1 ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 15-25 этажные крупнопанельные жилые дома жилой

48

- - гардеробная 4,4

ИТОГО: 46,4 - 41,8

336 квартира 8 4 58,2 2

1 13,4 кухня-ниша 11,2

2 24,1 холл 5,6

- - с/у 3,9

ИТОГО: 37,5 - 20,7

337 квартира 8 4 34,2 1

1 15,3 кухня-ниша 7,7

- - холл 8,3

- - с/у 2,9

ИТОГО: 15,3 - 18,9

338 квартира 8 4 22,8 1

1 11,2 кухня-ниша 4,9

- - холл 3,8

- - с/у 2,9

ИТОГО: 11,2 - 11,6

339 квартира 8 4 69,9 2

1 16,4 кухня 15,2

2 14,4 холл 4,6

- - холл 7,8

- - холл 4,3

- - с/у 2,9

- - с/у 4,3

ИТОГО: 30,8 - 39,1

340 квартира 8 4 69,2 2

1 19,8 кухня 10,5

2 17,8 холл 13,8

- - с/у 4,4

- - с/у 2,9

ИТОГО: 37,6 - 31,6

341 квартира 9 4 88,2 3

1 16,6 кухня-ниша 8,1

2 14,1 холл 13,6

3 15,7 холл 8,5

- - с/у 4,1

- - с/у 3,1

- - гардеробная 4,4

ИТОГО: 46,4 - 41,8

342 квартира 9 4 58,2 2

1 13,4 кухня-ниша 11,2

2 24,1 холл 5,6

- - с/у 3,9

ИТОГО: 37,5 - 20,7

343 квартира 9 4 34,2 1

1 15,3 кухня-ниша 7,7

- - холл 8,3

- - с/у 2,9

ИТОГО: 15,3 - 18,9

344 квартира 9 4 22,8 1

1 11,2 кухня-ниша 4,9

- - холл 3,8

- - с/у 2,9

ИТОГО: 11,2 - 11,6

345 квартира 9 4 69,9 2

1 16,4 кухня 15,2

2 14,4 холл 4,6

- - холл 7,8

- - холл 4,3

- - с/у 2,9

- - с/у 4,3

ИТОГО: 30,8 - 39,1

346 квартира 9 4 69,2 2 1 19,8 кухня 10,5

Page 49: 1.files.cian.ru/files/223/pd-_balashiha,-k-ozernyj_1.1...1 ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 15-25 этажные крупнопанельные жилые дома жилой

49

2 17,8 холл 13,8

- - с/у 4,4

- - с/у 2,9

ИТОГО: 37,6 - 31,6

347 квартира 10 4 88,2 3

1 16,6 кухня-ниша 8,1

2 14,1 холл 13,6

3 15,7 холл 8,5

- - с/у 4,1

- - с/у 3,1

- - гардеробная 4,4

ИТОГО: 46,4 - 41,8

348 квартира 10 4 58,2 2

1 13,4 кухня-ниша 11,2

2 24,1 холл 5,6

- - с/у 3,9

ИТОГО: 37,5 - 20,7

349 квартира 10 4 34,2 1

1 15,3 кухня-ниша 7,7

- - холл 8,3

- - с/у 2,9

ИТОГО: 15,3 - 18,9

350 квартира 10 4 22,8 1

1 11,2 кухня-ниша 4,9

- - холл 3,8

- - с/у 2,9

ИТОГО: 11,2 - 11,6

351 квартира 10 4 69,9 2

1 16,4 кухня 15,2

2 14,4 холл 4,6

- - холл 7,8

- - холл 4,3

- - с/у 2,9

- - с/у 4,3

ИТОГО: 30,8 - 39,1

352 квартира 10 4 69,2 2

1 19,8 кухня 10,5

2 17,8 холл 13,8

- - с/у 4,4

- - с/у 2,9

ИТОГО: 37,6 - 31,6

353 квартира 11 4 88,2 3

1 16,6 кухня-ниша 8,1

2 14,1 холл 13,6

3 15,7 холл 8,5

- - с/у 4,1

- - с/у 3,1

- - гардеробная 4,4

ИТОГО: 46,4 - 41,8

354 квартира 11 4 58,2 2

1 13,4 кухня-ниша 11,2

2 24,1 холл 5,6

- - с/у 3,9

ИТОГО: 37,5 - 20,7

355 квартира 11 4 34,2 1

1 15,3 кухня-ниша 7,7

- - холл 8,3

- - с/у 2,9

ИТОГО: 15,3 - 18,9

356 квартира 11 4 22,8 1

1 11,2 кухня-ниша 4,9

- - холл 3,8

- - с/у 2,9

Page 50: 1.files.cian.ru/files/223/pd-_balashiha,-k-ozernyj_1.1...1 ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 15-25 этажные крупнопанельные жилые дома жилой

50

ИТОГО: 11,2 - 11,6

357 квартира 11 4 69,9 2

1 16,4 кухня 15,2

2 14,4 холл 4,6

- - холл 7,8

- - холл 4,3

- - с/у 2,9

- - с/у 4,3

ИТОГО: 30,8 - 39,1

358 квартира 11 4 69,2 2

1 19,8 кухня 10,5

2 17,8 холл 13,8

- - с/у 4,4

- - с/у 2,9

ИТОГО: 37,6 - 31,6

359 квартира 12 4 88,2 3

1 16,6 кухня-ниша 8,1

2 14,1 холл 13,6

3 15,7 холл 8,5

- - с/у 4,1

- - с/у 3,1

- - гардеробная 4,4

ИТОГО: 46,4 - 41,8

360 квартира 12 4 58,2 2

1 13,4 кухня-ниша 11,2

2 24,1 холл 5,6

- - с/у 3,9

ИТОГО: 37,5 - 20,7

361 квартира 12 4 34,2 1

1 15,3 кухня-ниша 7,7

- - холл 8,3

- - с/у 2,9

ИТОГО: 15,3 - 18,9

362 квартира 12 4 22,8 1

1 11,2 кухня-ниша 4,9

- - холл 3,8

- - с/у 2,9

ИТОГО: 11,2 - 11,6

363 квартира 12 4 69,9 2

1 16,4 кухня 15,2

2 14,4 холл 4,6

- - холл 7,8

- - холл 4,3

- - с/у 2,9

- - с/у 4,3

ИТОГО: 30,8 - 39,1

364 квартира 12 4 69,2 2

1 19,8 кухня 10,5

2 17,8 холл 13,8

- - с/у 4,4

- - с/у 2,9

ИТОГО: 37,6 - 31,6

365 квартира 13 4 88,2 3

1 16,6 кухня-ниша 8,1

2 14,1 холл 13,6

3 15,7 холл 8,5

- - с/у 4,1

- - с/у 3,1

- - гардеробная 4,4

ИТОГО: 46,4 - 41,8

366 квартира 13 4 58,2 2 1 13,4 кухня-ниша 11,2

2 24,1 холл 5,6

Page 51: 1.files.cian.ru/files/223/pd-_balashiha,-k-ozernyj_1.1...1 ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 15-25 этажные крупнопанельные жилые дома жилой

51

- - с/у 3,9

ИТОГО: 37,5 - 20,7

367 квартира 13 4 34,2 1

1 15,3 кухня-ниша 7,7

- - холл 8,3

- - с/у 2,9

ИТОГО: 15,3 - 18,9

368 квартира 13 4 22,8 1

1 11,2 кухня-ниша 4,9

- - холл 3,8

- - с/у 2,9

ИТОГО: 11,2 - 11,6

369 квартира 13 4 69,9 2

1 16,4 кухня 15,2

2 14,4 холл 4,6

- - холл 7,8

- - холл 4,3

- - с/у 2,9

- - с/у 4,3

ИТОГО: 30,8 - 39,1

370 квартира 13 4 69,2 2

1 19,8 кухня 10,5

2 17,8 холл 13,8

- - с/у 4,4

- - с/у 2,9

ИТОГО: 37,6 - 31,6

371 квартира 14 4 88,2 3

1 16,6 кухня-ниша 8,1

2 14,1 холл 13,6

3 15,7 холл 8,5

- - с/у 4,1

- - с/у 3,1

- - гардеробная 4,4

ИТОГО: 46,4 - 41,8

372 квартира 14 4 58,2 2

1 13,4 кухня-ниша 11,2

2 24,1 холл 5,6

- - с/у 3,9

ИТОГО: 37,5 - 20,7

373 квартира 14 4 34,2 1

1 15,3 кухня-ниша 7,7

- - холл 8,3

- - с/у 2,9

ИТОГО: 15,3 - 18,9

374 квартира 14 4 22,8 1

1 11,2 кухня-ниша 4,9

- - холл 3,8

- - с/у 2,9

ИТОГО: 11,2 - 11,6

375 квартира 14 4 69,9 2

1 16,4 кухня 15,2

2 14,4 холл 4,6

- - холл 7,8

- - холл 4,3

- - с/у 2,9

- - с/у 4,3

ИТОГО: 30,8 - 39,1

376 квартира 14 4 69,2 2

1 19,8 кухня 10,5

2 17,8 холл 13,8

- - с/у 4,4

- - с/у 2,9

ИТОГО: 37,6 - 31,6

Page 52: 1.files.cian.ru/files/223/pd-_balashiha,-k-ozernyj_1.1...1 ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 15-25 этажные крупнопанельные жилые дома жилой

52

377 квартира 15 4 88,8 3

1 16,6 кухня-ниша 8,1

2 14,5 холл 13,6

3 15,9 холл 8,5

- - с/у 4,1

- - с/у 3,1

- - гардеробная 4,4

ИТОГО: 47,0 - 41,8

378 квартира 15 4 58,2 2

1 13,4 кухня-ниша 11,2

2 24,1 холл 5,6

- - с/у 3,9

ИТОГО: 37,5 - 20,7

379 квартира 15 4 34,1 1

1 15,3 кухня-ниша 7,6

- - холл 8,3

- - с/у 2,9

ИТОГО: 15,3 - 18,8

380 квартира 15 4 22,9 1

1 11,3 кухня-ниша 4,9

- - холл 3,8

- - с/у 2,9

ИТОГО: 11,3 - 11,6

381 квартира 15 4 70,4 2

1 16,5 кухня 15,2

2 14,6 холл 4,6

- - холл 7,9

- - холл 4,4

- - с/у 2,9

- - с/у 4,3

ИТОГО: 31,1 - 39,3

382 квартира 15 4 69,7 2

1 19,8 кухня 10,9

2 17,7 холл 14,0

- - с/у 4,4

- - с/у 2,9

ИТОГО: 37,5 - 32,2

383 квартира 2 5 64,6 2

1 18,2 кухня 10,5

2 14,2 холл 9,4

- - холл 4,2

- - с/у 3,4

- - с/у 4,7

ИТОГО: 32,4 - 32,2

384 квартира 2 5 70,6 2

1 14,2 кухня 15,2

2 16,3 холл 4,2

- - холл 7,9

- - холл 4,7

- - с/у 4,7

- - с/у 3,4

ИТОГО: 30,5 - 40,1

385 квартира 2 5 47,7 1

1 24,4 кухня 10,1

- - холл 8,5

- - с/у 4,7

ИТОГО: 24,4 - 23,3

386 квартира 2 5 23,4 1

1 11,2 кухня-ниша 5,0

- - холл 3,8

- - с/у 3,4

ИТОГО: 11,2 - 12,2

387 квартира 2 5 47,4 2 1 13,3 кухня-ниша 8,3

Page 53: 1.files.cian.ru/files/223/pd-_balashiha,-k-ozernyj_1.1...1 ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 15-25 этажные крупнопанельные жилые дома жилой

53

2 15,8 холл 5,8

- - с/у 4,2

ИТОГО: 29,1 - 18,3

388 квартира 2 5 89,3 3

1 20,3 кухня 10,5

2 18,2 холл 14,0

3 18,2 с/у 4,7

- - с/у 3,4

ИТОГО: 56,7 - 32,6

389 квартира 3 5 63,8 2

1 18,2 кухня 10,5

2 14,2 холл 9,4

- - холл 4,2

- - с/у 2,9

- - с/у 4,4

ИТОГО: 32,4 - 31,4

390 квартира 3 5 69,8 2

1 14,2 кухня 15,2

2 16,3 холл 4,2

- - холл 7,9

- - холл 4,7

- - с/у 4,4

- - с/у 2,9

ИТОГО: 30,5 - 39,3

391 квартира 3 5 47,1 1

1 24,4 кухня 10,1

- - холл 8,5

- - с/у 4,1

ИТОГО: 24,4 - 22,7

392 квартира 3 5 22,9 1

1 11,2 кухня-ниша 5,0

- - холл 3,8

- - с/у 2,9

ИТОГО: 11,2 - 11,7

393 квартира 3 5 46,8 2

1 13,3 кухня-ниша 8,0

2 15,8 холл 5,8

- - с/у 3,9

ИТОГО: 29,1 - 17,7

394 квартира 3 5 88,5 3

1 20,3 кухня 10,5

2 18,2 холл 14,0

3 18,2 с/у 4,4

- - с/у 2,9

ИТОГО: 56,7 - 31,8

395 квартира 4 5 63,8 2

1 18,2 кухня 10,5

2 14,2 холл 9,4

- - холл 4,2

- - с/у 2,9

- - с/у 4,4

ИТОГО: 32,4 - 31,4

396 квартира 4 5 69,8 2

1 14,2 кухня 15,2

2 16,3 холл 4,2

- - холл 7,9

- - холл 4,7

- - с/у 4,4

- - с/у 2,9

ИТОГО: 30,5 - 39,3

397 квартира 4 5 47,1 1 1 24,4 кухня 10,1

- - холл 8,5

Page 54: 1.files.cian.ru/files/223/pd-_balashiha,-k-ozernyj_1.1...1 ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 15-25 этажные крупнопанельные жилые дома жилой

54

- - с/у 4,1

ИТОГО: 24,4 - 22,7

398 квартира 4 5 22,9 1

1 11,2 кухня-ниша 5,0

- - холл 3,8

- - с/у 2,9

ИТОГО: 11,2 - 11,7

399 квартира 4 5 46,8 2

1 13,3 кухня-ниша 8,0

2 15,8 холл 5,8

- - с/у 3,9

ИТОГО: 29,1 - 17,7

400 квартира 4 5 88,5 3

1 20,3 кухня 10,5

2 18,2 холл 14,0

3 18,2 с/у 4,4

- - с/у 2,9

ИТОГО: 56,7 - 31,8

401 квартира 5 5 63,8 2

1 18,2 кухня 10,5

2 14,2 холл 9,4

- - холл 4,2

- - с/у 2,9

- - с/у 4,4

ИТОГО: 32,4 - 31,4

402 квартира 5 5 69,8 2

1 14,2 кухня 15,2

2 16,3 холл 4,2

- - холл 7,9

- - холл 4,7

- - с/у 4,4

- - с/у 2,9

ИТОГО: 30,5 - 39,3

403 квартира 5 5 47,1 1

1 24,4 кухня 10,1

- - холл 8,5

- - с/у 4,1

ИТОГО: 24,4 - 22,7

404 квартира 5 5 22,9 1

1 11,2 кухня-ниша 5,0

- - холл 3,8

- - с/у 2,9

ИТОГО: 11,2 - 11,7

405 квартира 5 5 46,8 2

1 13,3 кухня-ниша 8,0

2 15,8 холл 5,8

- - с/у 3,9

ИТОГО: 29,1 - 17,7

406 квартира 5 5 88,5 3

1 20,3 кухня 10,5

2 18,2 холл 14,0

3 18,2 с/у 4,4

- - с/у 2,9

ИТОГО: 56,7 - 31,8

407 квартира 6 5 63,8 2

1 18,2 кухня 10,5

2 14,2 холл 9,4

- - холл 4,2

- - с/у 2,9

- - с/у 4,4

ИТОГО: 32,4 - 31,4

408 квартира 6 5 69,8 2 1 14,2 кухня 15,2

2 16,3 холл 4,2

Page 55: 1.files.cian.ru/files/223/pd-_balashiha,-k-ozernyj_1.1...1 ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 15-25 этажные крупнопанельные жилые дома жилой

55

- - холл 7,9

- - холл 4,7

- - с/у 4,4

- - с/у 2,9

ИТОГО: 30,5 - 39,3

409 квартира 6 5 47,1 1

1 24,4 кухня 10,1

- - холл 8,5

- - с/у 4,1

ИТОГО: 24,4 - 22,7

410 квартира 6 5 22,9 1

1 11,2 кухня-ниша 5,0

- - холл 3,8

- - с/у 2,9

ИТОГО: 11,2 - 11,7

411 квартира 6 5 46,8 2

1 13,3 кухня-ниша 8,0

2 15,8 холл 5,8

- - с/у 3,9

ИТОГО: 29,1 - 17,7

412 квартира 6 5 88,5 3

1 20,3 кухня 10,5

2 18,2 холл 14,0

3 18,2 с/у 4,4

- - с/у 2,9

ИТОГО: 56,7 - 31,8

413 квартира 7 5 63,8 2

1 18,2 кухня 10,5

2 14,2 холл 9,4

- - холл 4,2

- - с/у 2,9

- - с/у 4,4

ИТОГО: 32,4 - 31,4

414 квартира 7 5 69,8 2

1 14,2 кухня 15,2

2 16,3 холл 4,2

- - холл 7,9

- - холл 4,7

- - с/у 4,4

- - с/у 2,9

ИТОГО: 30,5 - 39,3

415 квартира 7 5 47,1 1

1 24,4 кухня 10,1

- - холл 8,5

- - с/у 4,1

ИТОГО: 24,4 - 22,7

416 квартира 7 5 22,9 1

1 11,2 кухня-ниша 5,0

- - холл 3,8

- - с/у 2,9

ИТОГО: 11,2 - 11,7

417 квартира 7 5 46,8 2

1 13,3 кухня-ниша 8,0

2 15,8 холл 5,8

- - с/у 3,9

ИТОГО: 29,1 - 17,7

418 квартира 7 5 88,5 3

1 20,3 кухня 10,5

2 18,2 холл 14,0

3 18,2 с/у 4,4

- - с/у 2,9

ИТОГО: 56,7 - 31,8

419 квартира 8 5 63,8 2 1 18,2 кухня 10,5

Page 56: 1.files.cian.ru/files/223/pd-_balashiha,-k-ozernyj_1.1...1 ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 15-25 этажные крупнопанельные жилые дома жилой

56

2 14,2 холл 9,4

- - холл 4,2

- - с/у 2,9

- - с/у 4,4

ИТОГО: 32,4 - 31,4

420 квартира 8 5 69,8 2

1 14,2 кухня 15,2

2 16,3 холл 4,2

- - холл 7,9

- - холл 4,7

- - с/у 4,4

- - с/у 2,9

ИТОГО: 30,5 - 39,3

421 квартира 8 5 47,1 1

1 24,4 кухня 10,1

- - холл 8,5

- - с/у 4,1

ИТОГО: 24,4 - 22,7

422 квартира 8 5 22,9 1

1 11,2 кухня-ниша 5,0

- - холл 3,8

- - с/у 2,9

ИТОГО: 11,2 - 11,7

423 квартира 8 5 46,8 2

1 13,3 кухня-ниша 8,0

2 15,8 холл 5,8

- - с/у 3,9

ИТОГО: 29,1 - 17,7

424 квартира 8 5 88,5 3

1 20,3 кухня 10,5

2 18,2 холл 14,0

3 18,2 с/у 4,4

- - с/у 2,9

ИТОГО: 56,7 - 31,8

425 квартира 9 5 63,8 2

1 18,2 кухня 10,5

2 14,2 холл 9,4

- - холл 4,2

- - с/у 2,9

- - с/у 4,4

ИТОГО: 32,4 - 31,4

426 квартира 9 5 69,8 2

1 14,2 кухня 15,2

2 16,3 холл 4,2

- - холл 7,9

- - холл 4,7

- - с/у 4,4

- - с/у 2,9

ИТОГО: 30,5 - 39,3

427 квартира 9 5 47,1 1

1 24,4 кухня 10,1

- - холл 8,5

- - с/у 4,1

ИТОГО: 24,4 - 22,7

428 квартира 9 5 22,9 1

1 11,2 кухня-ниша 5,0

- - холл 3,8

- - с/у 2,9

ИТОГО: 11,2 - 11,7

429 квартира 9 5 46,8 2

1 13,3 кухня-ниша 8,0

2 15,8 холл 5,8

- - с/у 3,9

Page 57: 1.files.cian.ru/files/223/pd-_balashiha,-k-ozernyj_1.1...1 ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 15-25 этажные крупнопанельные жилые дома жилой

57

ИТОГО: 29,1 - 17,7

430 квартира 9 5 88,5 3

1 20,3 кухня 10,5

2 18,2 холл 14,0

3 18,2 с/у 4,4

- - с/у 2,9

ИТОГО: 56,7 - 31,8

431 квартира 10 5 63,8 2

1 18,2 кухня 10,5

2 14,2 холл 9,4

- - холл 4,2

- - с/у 2,9

- - с/у 4,4

ИТОГО: 32,4 - 31,4

432 квартира 10 5 69,8 2

1 14,2 кухня 15,2

2 16,3 холл 4,2

- - холл 7,9

- - холл 4,7

- - с/у 4,4

- - с/у 2,9

ИТОГО: 30,5 - 39,3

433 квартира 10 5 47,1 1

1 24,4 кухня 10,1

- - холл 8,5

- - с/у 4,1

ИТОГО: 24,4 - 22,7

434 квартира 10 5 22,9 1

1 11,2 кухня-ниша 5,0

- - холл 3,8

- - с/у 2,9

ИТОГО: 11,2 - 11,7

435 квартира 10 5 46,8 2

1 13,3 кухня-ниша 8,0

2 15,8 холл 5,8

- - с/у 3,9

ИТОГО: 29,1 - 17,7

436 квартира 10 5 88,5 3

1 20,3 кухня 10,5

2 18,2 холл 14,0

3 18,2 с/у 4,4

- - с/у 2,9

ИТОГО: 56,7 - 31,8

437 квартира 11 5 63,8 2

1 18,2 кухня 10,5

2 14,2 холл 9,4

- - холл 4,2

- - с/у 2,9

- - с/у 4,4

ИТОГО: 32,4 - 31,4

438 квартира 11 5 69,8 2

1 14,2 кухня 15,2

2 16,3 холл 4,2

- - холл 7,9

- - холл 4,7

- - с/у 4,4

- - с/у 2,9

ИТОГО: 30,5 - 39,3

439 квартира 11 5 47,1 1

1 24,4 кухня 10,1

- - холл 8,5

- - с/у 4,1

ИТОГО: 24,4 - 22,7

Page 58: 1.files.cian.ru/files/223/pd-_balashiha,-k-ozernyj_1.1...1 ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 15-25 этажные крупнопанельные жилые дома жилой

58

440 квартира 11 5 22,9 1

1 11,2 кухня-ниша 5,0

- - холл 3,8

- - с/у 2,9

ИТОГО: 11,2 - 11,7

441 квартира 11 5 46,8 2

1 13,3 кухня-ниша 8,0

2 15,8 холл 5,8

- - с/у 3,9

ИТОГО: 29,1 - 17,7

442 квартира 11 5 88,5 3

1 20,3 кухня 10,5

2 18,2 холл 14,0

3 18,2 с/у 4,4

- - с/у 2,9

ИТОГО: 56,7 - 31,8

443 квартира 12 5 63,8 2

1 18,2 кухня 10,5

2 14,2 холл 9,4

- - холл 4,2

- - с/у 2,9

- - с/у 4,4

ИТОГО: 32,4 - 31,4

444 квартира 12 5 69,8 2

1 14,2 кухня 15,2

2 16,3 холл 4,2

- - холл 7,9

- - холл 4,7

- - с/у 4,4

- - с/у 2,9

ИТОГО: 30,5 - 39,3

445 квартира 12 5 47,1 1

1 24,4 кухня 10,1

- - холл 8,5

- - с/у 4,1

ИТОГО: 24,4 - 22,7

446 квартира 12 5 22,9 1

1 11,2 кухня-ниша 5,0

- - холл 3,8

- - с/у 2,9

ИТОГО: 11,2 - 11,7

447 квартира 12 5 46,8 2

1 13,3 кухня-ниша 8,0

2 15,8 холл 5,8

- - с/у 3,9

ИТОГО: 29,1 - 17,7

448 квартира 12 5 88,5 3

1 20,3 кухня 10,5

2 18,2 холл 14,0

3 18,2 с/у 4,4

- - с/у 2,9

ИТОГО: 56,7 - 31,8

449 квартира 13 5 63,8 2

1 18,2 кухня 10,5

2 14,2 холл 9,4

- - холл 4,2

- - с/у 2,9

- - с/у 4,4

ИТОГО: 32,4 - 31,4

450 квартира 13 5 69,8 2

1 14,2 кухня 15,2

2 16,3 холл 4,2

- - холл 7,9

- - холл 4,7

Page 59: 1.files.cian.ru/files/223/pd-_balashiha,-k-ozernyj_1.1...1 ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 15-25 этажные крупнопанельные жилые дома жилой

59

- - с/у 4,4

- - с/у 2,9

ИТОГО: 30,5 - 39,3

451 квартира 13 5 47,1 1

1 24,4 кухня 10,1

- - холл 8,5

- - с/у 4,1

ИТОГО: 24,4 - 22,7

452 квартира 13 5 22,9 1

1 11,2 кухня-ниша 5,0

- - холл 3,8

- - с/у 2,9

ИТОГО: 11,2 - 11,7

453 квартира 13 5 46,8 2

1 13,3 кухня-ниша 8,0

2 15,8 холл 5,8

- - с/у 3,9

ИТОГО: 29,1 - 17,7

454 квартира 13 5 88,5 3

1 20,3 кухня 10,5

2 18,2 холл 14,0

3 18,2 с/у 4,4

- - с/у 2,9

ИТОГО: 56,7 - 31,8

455 квартира 14 5 63,8 2

1 18,2 кухня 10,5

2 14,2 холл 9,4

- - холл 4,2

- - с/у 2,9

- - с/у 4,4

ИТОГО: 32,4 - 31,4

456 квартира 14 5 69,8 2

1 14,2 кухня 15,2

2 16,3 холл 4,2

- - холл 7,9

- - холл 4,7

- - с/у 4,4

- - с/у 2,9

ИТОГО: 30,5 - 39,3

457 квартира 14 5 47,1 1

1 24,4 кухня 10,1

- - холл 8,5

- - с/у 4,1

ИТОГО: 24,4 - 22,7

458 квартира 14 5 22,9 1

1 11,2 кухня-ниша 5,0

- - холл 3,8

- - с/у 2,9

ИТОГО: 11,2 - 11,7

459 квартира 14 5 46,8 2

1 13,3 кухня-ниша 8,0

2 15,8 холл 5,8

- - с/у 3,9

ИТОГО: 29,1 - 17,7

460 квартира 14 5 88,5 3

1 20,3 кухня 10,5

2 18,2 холл 14,0

3 18,2 с/у 4,4

- - с/у 2,9

ИТОГО: 56,7 - 31,8

461 квартира 15 5 64,3 2

1 18,2 кухня 10,5

2 14,5 холл 9,4

- - холл 4,4

Page 60: 1.files.cian.ru/files/223/pd-_balashiha,-k-ozernyj_1.1...1 ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 15-25 этажные крупнопанельные жилые дома жилой

60

- - с/у 2,9

- - с/у 4,4

ИТОГО: 32,7 - 31,6

462 квартира 15 5 70,3 2

1 14,2 кухня 15,2

2 16,6 холл 4,2

- - холл 8,1

- - холл 4,7

- - с/у 4,4

- - с/у 2,9

ИТОГО: 30,8 - 39,5

463 квартира 15 5 47,6 1

1 24,7 кухня 10,2

- - холл 8,6

- - с/у 4,1

ИТОГО: 24,7 - 22,9

464 квартира 15 5 22,9 1

1 11,2 кухня-ниша 5,0

- - холл 3,8

- - с/у 2,9

ИТОГО: 11,2 - 11,7

465 квартира 15 5 47,4 2

1 13,6 кухня-ниша 8,0

2 15,8 холл 6,1

- - с/у 3,9

ИТОГО: 29,4 - 18,0

466 квартира 15 5 89,0 3

1 20,3 кухня 10,9

2 18,1 холл 14,0

3 18,2 с/у 4,4

- - с/у 3,1

ИТОГО: 56,6 - 32,4

Итого:  27 210,1                

15.3 Об основных характеристиках нежилых помещений

Номенклатура нежилых помещений, назначение – помещение общественного назначения

Условный номер

Назначение Этаж

расположения

Номер подъезда (секции)

Площадь, кв. м

Площадь частей нежилого помещения

Наименование помещения

Площадь, кв. м

1 Помещение общественного назначения 1 1 45,8 ‐  ‐ 

2 Помещение общественного назначения 1 1 91,8 ‐  ‐ 

3 Помещение общественного назначения 1 1 85,1 ‐  ‐ 

4 Помещение общественного назначения 1 1 45,9 ‐  ‐ 

5 Помещение общественного назначения 1 1 63,2 ‐  ‐ 

6 Помещение общественного назначения 1 2 47,0 ‐  ‐ 

7 Помещение общественного назначения 1 2 94,3 ‐  ‐ 

8 Помещение общественного назначения 1 2 126,4 ‐  ‐ 

9 Помещение общественного назначения 1 3 94,2 ‐  ‐ 

10 Помещение общественного назначения 1 3 45,9 ‐  ‐ 

11 Помещение общественного назначения 1 3 76,9 ‐  ‐ 

12 Помещение общественного назначения 1 3 96,9 ‐  ‐ 

13 Помещение общественного назначения 1 4 85,6 ‐  ‐ 

14 Помещение общественного назначения 1 4 71,4 ‐  ‐ 

15 Помещение общественного назначения 1 4 64,0 ‐  ‐ 

16 Помещение общественного назначения 1 4 70,3 ‐  ‐ 

17 Помещение общественного назначения 1 5 47,2 ‐  ‐ 

18 Помещение общественного назначения 1 5 94,6 ‐  ‐ 

19 Помещение общественного назначения 1 5 77,6 ‐  ‐ 

Page 61: 1.files.cian.ru/files/223/pd-_balashiha,-k-ozernyj_1.1...1 ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 15-25 этажные крупнопанельные жилые дома жилой

61

20 Помещение общественного назначения 1 5 95,8 ‐  ‐ 

1 519,9 ‐  ‐ 

Номенклатура нежилых помещений, назначение – хозяйственная кладовая (внеквартирная)

Условный номер

Назначение Этаж

расположения

Номер подъезда (секции)

Площадь, кв. м

Площадь частей нежилого помещения

наименование помещения

площадь, кв. м

1 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 1 4,1 - -

2 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 1 3,0 - -

3 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 1 5,8 - -

4 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 1 6,1 - -

5 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 1 4,7 - -

6 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 1 4,7 - -

7 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 1 2,8 - -

8 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 1 2,9 - -

9 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 1 5,2 - -

10 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 1 4,3 - -

11 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 1 3,4 - -

12 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 1 3,3 - -

13 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 1 5,6 - -

14 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 1 6,5 - -

15 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 1 4,8 - -

16 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 1 4,4 - -

17 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 1 2,9 - -

18 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 1 3,3 - -

19 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 1 5,0 - -

20 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 1 4,6 - -

21 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 1 4,9 - -

22 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 1 3,3 - -

23 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 2 3,4 - -

24 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 2 3,4 - -

25 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 2 5,0 - -

26 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 2 5,1 - -

27 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 2 6,3 - -

28 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 2 3,6 - -

29 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 2 4,0 - -

30 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 2 5,0 - -

31 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 2 5,0 - -

32 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 2 5,0 - -

33 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 2 6,1 - -

34 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 2 4,4 - -

35 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 2 3,2 - -

36 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 2 2,9 - -

37 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 2 3,2 - -

38 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 2 5,4 - -

39 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 2 4,5 - -

40 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 2 4,5 - -

41 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 2 3,0 - -

42 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 2 5,1 - -

43 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 2 4,7 - -

44 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 2 4,9 - -

45 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 2 5,1 - -

46 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 2 4,5 - -

47 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 2 4,9 - -

Page 62: 1.files.cian.ru/files/223/pd-_balashiha,-k-ozernyj_1.1...1 ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 15-25 этажные крупнопанельные жилые дома жилой

62

48 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 2 4,7 - -

49 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 2 5,5 - -

50 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 2 5,7 - -

51 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 2 3,4 - -

52 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 2 3,9 - -

53 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 2 3,9 - -

54 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 2 3,9 - -

55 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 2 4,0 - -

56 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 2 5,8 - -

57 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 2 3,6 - -

58 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 3 3,4 - -

59 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 3 5,7 - -

60 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 3 5,8 - -

61 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 3 4,5 - -

62 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 3 4,5 - -

63 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 3 6,3 - -

64 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 3 5,4 - -

65 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 3 5,4 - -

66 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 3 3,2 - -

67 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 3 3,9 - -

68 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 3 3,1 - -

69 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 3 3,1 - -

70 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 3 3,1 - -

71 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 3 4,8 - -

72 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 3 4,8 - -

73 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 3 4,8 - -

74 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 3 4,8 - -

75 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 3 4,7 - -

76 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 3 5,2 - -

77 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 3 3,1 - -

78 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 3 3,0 - -

79 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 3 4,5 - -

80 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 3 4,5 - -

81 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 3 7,7 - -

82 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 3 5,7 - -

83 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 3 6,1 - -

84 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 3 3,5 - -

85 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 3 3,5 - -

86 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 3 3,8 - -

87 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 3 3,8 - -

88 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 3 3,7 - -

89 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 3 5,4 - -

90 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 3 5,7 - -

91 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 3 3,8 - -

92 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 3 3,9 - -

93 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 3 3,7 - -

94 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 3 4,3 - -

95 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 3 4,2 - -

96 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 3 3,6 - -

97 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 3 3,2 - -

98 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 3 4,1 - -

99 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 3 3,8 - -

100 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 4 2,9 - -

Page 63: 1.files.cian.ru/files/223/pd-_balashiha,-k-ozernyj_1.1...1 ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 15-25 этажные крупнопанельные жилые дома жилой

63

101 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 4 4,7 - -

102 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 4 5,0 - -

103 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 4 4,8 - -

104 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 4 4,8 - -

105 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 4 4,8 - -

106 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 4 4,8 - -

107 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 4 4,8 - -

108 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 4 2,9 - -

109 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 4 3,0 - -

110 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 4 5,5 - -

111 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 4 4,8 - -

112 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 4 4,8 - -

113 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 4 5,1 - -

114 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 4 5,2 - -

115 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 4 3,0 - -

116 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 4 5,6 - -

117 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 4 7,0 - -

118 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 4 4,0 - -

119 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 4 4,7 - -

120 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 4 3,7 - -

121 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 4 4,2 - -

122 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 4 6,2 - -

123 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 4 3,8 - -

124 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 4 3,9 - -

125 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 4 3,2 - -

126 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 4 3,4 - -

127 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 4 3,4 - -

128 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 4 6,0 - -

129 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 4 6,8 - -

130 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 4 6,3 - -

131 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 4 4,2 - -

132 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 5 5,7 - -

133 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 5 5,2 - -

134 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 5 3,2 - -

135 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 5 3,2 - -

136 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 5 3,2 - -

137 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 5 3,2 - -

138 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 5 3,6 - -

139 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 5 3,5 - -

140 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 5 3,4 - -

141 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 5 2,8 - -

142 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 5 2,7 - -

143 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 5 5,4 - -

144 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 5 2,9 - -

145 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 5 2,9 - -

146 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 5 4,8 - -

147 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 5 5,2 - -

148 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 5 3,0 - -

149 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 5 3,0 - -

150 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 5 4,8 - -

151 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 5 4,8 - -

152 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 5 4,8 - -

153 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 5 4,8 - -

Page 64: 1.files.cian.ru/files/223/pd-_balashiha,-k-ozernyj_1.1...1 ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 15-25 этажные крупнопанельные жилые дома жилой

64

154 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 5 4,8 - -

155 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 5 4,7 - -

156 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 5 2,7 - -

157 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 5 4,7 - -

158 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 5 3,6 - -

159 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 5 5,6 - -

160 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 5 3,1 - -

161 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 5 3,2 - -

162 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 5 3,2 - -

163 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 5 3,2 - -

164 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 5 3,2 - -

165 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 5 3,2 - -

166 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 5 5,2 - -

167 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 5 5,7 - -

168 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 5 5,6 - -

169 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 5 5,4 - -

170 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 5 3,2 - -

171 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 5 2,9 - -

172 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 5 3,0 - -

173 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 5 3,0 - -

174 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 5 4,5 - -

175 хозяйственная кладовая (внеквартирная) 1 подземный 5 3,2 - -

ИТОГО: 757,6 - -

Раздел 16. О составе общего имущества в строящемся (создаваемом) в рамках проекта строительства многоквартирном доме (перечень помещений общего пользования с указанием их назначения и площади, перечень и характеристики технологического и инженерного оборудования, предназначенного для обслуживания более чем

одного помещения в данном доме, а также иного имущества, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации)

16.1. Перечень помещений общего пользования с указанием их назначения и площади

№ п/п Вид помещения Описание места расположения

помещения Назначение помещения

Проектная общая площадь,

м2

1

Лифтовой холл, проходная зона, ПУИ, технологический коридор, техническое

помещение, помещение СС, ИТП, насосоная, электрощитовая жилой части

подъезд (секция) 1, 1 подземный общее имущество в

многоквартирном доме 334,10

2 Лифтовой холл, тамбуры, лестничная клетка подъезд (секция) 1, этаж 1 общее имущество в

многоквартирном доме 99,30

3 лестничная клетка, лифтовой холл,

межквартирный коридор, переходная лоджия подъезд (секция) 1, этаж 2

общее имущество в многоквартирном доме

77,80

4 лестничная клетка, лифтовой холл,

межквартирный коридор, переходная лоджия подъезд (секция) 1, этаж 3

общее имущество в многоквартирном доме

77,80

5 лестничная клетка, лифтовой холл,

межквартирный коридор, переходная лоджия подъезд (секция) 1, этаж 4

общее имущество в многоквартирном доме

77,80

6 лестничная клетка, лифтовой холл,

межквартирный коридор, переходная лоджия подъезд (секция) 1, этаж 5

общее имущество в многоквартирном доме

77,80

7 лестничная клетка, лифтовой холл,

межквартирный коридор, переходная лоджия подъезд (секция) 1, этаж 6

общее имущество в многоквартирном доме

77,80

8 лестничная клетка, лифтовой холл,

межквартирный коридор, переходная лоджия подъезд (секция) 1, этаж 7

общее имущество в многоквартирном доме

77,80

9 лестничная клетка, лифтовой холл,

межквартирный коридор, переходная лоджия подъезд (секция) 1, этаж 8

общее имущество в многоквартирном доме

77,80

10 лестничная клетка, лифтовой холл,

межквартирный коридор, переходная лоджия подъезд (секция) 1, этаж 9

общее имущество в многоквартирном доме

77,80

11 лестничная клетка, лифтовой холл,

межквартирный коридор, переходная лоджия подъезд (секция) 1, этаж 10

общее имущество в многоквартирном доме

77,80

12 лестничная клетка, лифтовой холл,

межквартирный коридор, переходная лоджия подъезд (секция) 1, этаж 11

общее имущество в многоквартирном доме

78,40

13 лестничная клетка, лифтовой холл,

межквартирный коридор, переходная лоджия подъезд (секция) 1, этаж 12

общее имущество в многоквартирном доме

78,40

14 лестничная клетка, лифтовой холл,

межквартирный коридор, переходная лоджия подъезд (секция) 1, этаж 13

общее имущество в многоквартирном доме

78,40

15 лестничная клетка, лифтовой холл,

межквартирный коридор, переходная лоджия подъезд (секция) 1, этаж 14

общее имущество в многоквартирном доме

78,40

16 лестничная клетка, лифтовой холл,

межквартирный коридор, переходная лоджия подъезд (секция) 1, этаж 15

общее имущество в многоквартирном доме

78,40

Page 65: 1.files.cian.ru/files/223/pd-_balashiha,-k-ozernyj_1.1...1 ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 15-25 этажные крупнопанельные жилые дома жилой

65

17 лестничная клетка, лифтовой холл,

межквартирный коридор, переходная лоджия подъезд (секция) 1, этаж 16

общее имущество в многоквартирном доме

78,40

18 лестничная клетка, лифтовой холл,

межквартирный коридор, переходная лоджия подъезд (секция) 1, этаж 17

общее имущество в многоквартирном доме

78,40

19 лестничная клетка, лифтовой холл,

межквартирный коридор, переходная лоджия подъезд (секция) 1, этаж 18

общее имущество в многоквартирном доме

78,40

20 лестничная клетка, лифтовой холл,

межквартирный коридор, переходная лоджия подъезд (секция) 1, этаж 19

общее имущество в многоквартирном доме

78,40

21 лестничная клетка, лифтовой холл,

межквартирный коридор, переходная лоджия подъезд (секция) 1, этаж 20

общее имущество в многоквартирном доме

78,40

22 лестничная клетка, лифтовой холл,

межквартирный коридор, переходная лоджия подъезд (секция) 1, этаж 21

общее имущество в многоквартирном доме

78,40

23 лестничная клетка, лифтовой холл,

межквартирный коридор, переходная лоджия подъезд (секция) 1, этаж 22

общее имущество в многоквартирном доме

78,40

24 лестничная клетка, лифтовой холл,

межквартирный коридор, переходная лоджия подъезд (секция) 1, этаж 23

общее имущество в многоквартирном доме

78,40

25 лестничная клетка, лифтовой холл,

межквартирный коридор, переходная лоджия подъезд (секция) 1, этаж 24

общее имущество в многоквартирном доме

78,40

26 лестничная клетка, лифтовой холл,

межквартирный коридор, переходная лоджия подъезд (секция) 1, этаж 25

общее имущество в многоквартирном доме

78,40

27 Лифтовой холл, лестничная клетка, проходная

зона, ПУИ, технологический коридор, техническое помещение, помещение СС

подъезд (секция) 2, 1 подземный

общее имущество в многоквартирном доме

184,20

28 Лифтовой холл, тамбуры, лестничная клетка подъезд (секция) 2, этаж 1 общее имущество в

многоквартирном доме 93,80

29 Лифтовой холл, межквартирный коридор,

лестничная клетка подъезд (секция) 2, этаж 2

общее имущество в многоквартирном доме

57,20

30 Лифтовой холл, тамбуры, лестничная клетка подъезд (секция) 2, этаж 3 общее имущество в

многоквартирном доме 57,20

31 Лифтовой холл, тамбуры, лестничная клетка подъезд (секция) 2, этаж 4 общее имущество в

многоквартирном доме 57,20

32 Лифтовой холл, тамбуры, лестничная клетка подъезд (секция) 2, этаж 5 общее имущество в

многоквартирном доме 57,20

33 Лифтовой холл, тамбуры, лестничная клетка подъезд (секция) 2, этаж 6 общее имущество в

многоквартирном доме 57,20

34 Лифтовой холл, тамбуры, лестничная клетка подъезд (секция) 2, этаж 7 общее имущество в

многоквартирном доме 57,20

35 Лифтовой холл, тамбуры, лестничная клетка подъезд (секция) 2, этаж 8 общее имущество в

многоквартирном доме 57,20

36 Лифтовой холл, тамбуры, лестничная клетка подъезд (секция) 2, этаж 9 общее имущество в

многоквартирном доме 57,20

37 Лифтовой холл, тамбуры, лестничная клетка подъезд (секция) 2, этаж 10 общее имущество в

многоквартирном доме 57,20

38 Лифтовой холл, тамбуры, лестничная клетка подъезд (секция) 2, этаж 11 общее имущество в

многоквартирном доме 57,20

39 Лифтовой холл, тамбуры, лестничная клетка подъезд (секция) 2, этаж 12 общее имущество в

многоквартирном доме 57,20

40 Лифтовой холл, тамбуры, лестничная клетка подъезд (секция) 2, этаж 13 общее имущество в

многоквартирном доме 57,20

41 Лифтовой холл, тамбуры, лестничная клетка подъезд (секция) 2, этаж 14 общее имущество в

многоквартирном доме 57,20

42 Лифтовой холл, тамбуры, лестничная клетка подъезд (секция) 2, этаж 15 общее имущество в

многоквартирном доме 57,20

43 Лифтовой холл, лестничная клетка, проходная

зона, ПУИ, технологический коридор, техническое помещение, помещение СС

подъезд (секция) 3, 1 подземный общее имущество в

многоквартирном доме 199,90

44 Лифтовой холл, тамбуры, лестничная клетка подъезд (секция) 3, этаж 1 общее имущество в

многоквартирном доме 93,80

45 Лифтовые холлы, межквартирный коридор,

лестничная клетка подъезд (секция) 3, этаж 2

общее имущество в многоквартирном доме

57,20

46 Лифтовые холлы, межквартирный коридор,

лестничная клетка подъезд (секция) 3, этаж 3

общее имущество в многоквартирном доме

57,20

47 Лифтовые холлы, межквартирный коридор,

лестничная клетка подъезд (секция) 3, этаж 4

общее имущество в многоквартирном доме

57,20

48 Лифтовые холлы, межквартирный коридор,

лестничная клетка подъезд (секция) 3, этаж 5

общее имущество в многоквартирном доме

57,20

49 Лифтовые холлы, межквартирный коридор,

лестничная клетка подъезд (секция) 3, этаж 6

общее имущество в многоквартирном доме

57,20

50 Лифтовые холлы, межквартирный коридор,

лестничная клетка подъезд (секция) 3, этаж 7

общее имущество в многоквартирном доме

57,20

51 Лифтовые холлы, межквартирный коридор,

лестничная клетка подъезд (секция) 3, этаж 8

общее имущество в многоквартирном доме

57,20

52 Лифтовые холлы, межквартирный коридор,

лестничная клетка подъезд (секция) 3, этаж 9

общее имущество в многоквартирном доме

57,20

53 Лифтовые холлы, межквартирный коридор,

лестничная клетка подъезд (секция) 3, этаж 10

общее имущество в многоквартирном доме

57,20

54 Лифтовые холлы, межквартирный коридор,

лестничная клетка подъезд (секция) 3, этаж 11

общее имущество в многоквартирном доме

57,20

55 Лифтовые холлы, межквартирный коридор,

лестничная клетка подъезд (секция) 3, этаж 12

общее имущество в многоквартирном доме

57,20

56 Лифтовые холлы, межквартирный коридор,

лестничная клетка подъезд (секция) 3, этаж 13

общее имущество в многоквартирном доме

57,20

Page 66: 1.files.cian.ru/files/223/pd-_balashiha,-k-ozernyj_1.1...1 ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 15-25 этажные крупнопанельные жилые дома жилой

66

57 Лифтовые холлы, межквартирный коридор,

лестничная клетка подъезд (секция) 3, этаж 14

общее имущество в многоквартирном доме

57,20

58 Лифтовые холлы, межквартирный коридор,

лестничная клетка подъезд (секция) 3, этаж 15

общее имущество в многоквартирном доме

57,20

59

Лифтовые холлы, лестничная клетка, проходная зона, ПУИ, технологический коридор, техническое помещение, помещение СС, электрощитовые жилой и нежилой части

подъезд (секция) 4, 1 подземный общее имущество в

многоквартирном доме 371,60

60 Лифтовой холл, тамбуры, лестничные клетки подъезд (секция) 4, этаж 1 общее имущество в

многоквартирном доме 118,70

61 Лифтовые холлы, межквартирный коридор,

лестничная клетка подъезд (секция) 4, этаж 2

общее имущество в многоквартирном доме

57,20

62 Лифтовые холлы, межквартирный коридор,

лестничная клетка подъезд (секция) 4, этаж 3

общее имущество в многоквартирном доме

57,20

63 Лифтовые холлы, межквартирный коридор,

лестничная клетка подъезд (секция) 4, этаж 4

общее имущество в многоквартирном доме

57,20

64 Лифтовые холлы, межквартирный коридор,

лестничная клетка подъезд (секция) 4, этаж 5

общее имущество в многоквартирном доме

57,20

65 Лифтовые холлы, межквартирный коридор,

лестничная клетка подъезд (секция) 4, этаж 6

общее имущество в многоквартирном доме

57,20

66 Лифтовые холлы, межквартирный коридор,

лестничная клетка подъезд (секция) 4, этаж 7

общее имущество в многоквартирном доме

57,20

67 Лифтовые холлы, межквартирный коридор,

лестничная клетка подъезд (секция) 4, этаж 8

общее имущество в многоквартирном доме

57,20

68 Лифтовые холлы, межквартирный коридор,

лестничная клетка подъезд (секция) 4, этаж 9

общее имущество в многоквартирном доме

57,20

69 Лифтовые холлы, межквартирный коридор,

лестничная клетка подъезд (секция) 4, этаж 10

общее имущество в многоквартирном доме

57,20

70 Лифтовые холлы, межквартирный коридор,

лестничная клетка подъезд (секция) 4, этаж 11

общее имущество в многоквартирном доме

57,20

71 Лифтовые холлы, межквартирный коридор,

лестничная клетка подъезд (секция) 4, этаж 12

общее имущество в многоквартирном доме

57,20

72 Лифтовые холлы, межквартирный коридор,

лестничная клетка подъезд (секция) 4, этаж 13

общее имущество в многоквартирном доме

57,20

73 Лифтовые холлы, межквартирный коридор,

лестничная клетка подъезд (секция) 4, этаж 14

общее имущество в многоквартирном доме

57,20

74 Лифтовые холлы, межквартирный коридор,

лестничная клетка подъезд (секция) 4, этаж 15

общее имущество в многоквартирном доме

57,30

75

Лифтовые холлы, лестничная клетка, проходная зона, ПУИ, технологический коридор, техническое помещение, помещение СС, электрощитовые жилой и нежилой части

подъезд (секция) 5, 1 подземный общее имущество в

многоквартирном доме 211,00

76 Лифтовой холл, тамбуры, лестничные клетки подъезд (секция) 5, этаж 1 общее имущество в

многоквартирном доме 93,80

77 Лифтовые холлы, межквартирный коридор,

лестничная клетка подъезд (секция) 5, этаж 2

общее имущество в многоквартирном доме

63,20

78 Лифтовые холлы, межквартирный коридор,

лестничная клетка подъезд (секция) 5, этаж 3

общее имущество в многоквартирном доме

63,20

79 Лифтовые холлы, межквартирный коридор,

лестничная клетка подъезд (секция) 5, этаж 4

общее имущество в многоквартирном доме

63,20

80 Лифтовые холлы, межквартирный коридор,

лестничная клетка подъезд (секция) 5, этаж 5

общее имущество в многоквартирном доме

63,20

81 Лифтовые холлы, межквартирный коридор,

лестничная клетка подъезд (секция) 5, этаж 6

общее имущество в многоквартирном доме

63,20

82 Лифтовые холлы, межквартирный коридор,

лестничная клетка подъезд (секция) 5, этаж 7

общее имущество в многоквартирном доме

63,20

83 Лифтовые холлы, межквартирный коридор,

лестничная клетка подъезд (секция) 5, этаж 8

общее имущество в многоквартирном доме

63,20

84 Лифтовые холлы, межквартирный коридор,

лестничная клетка подъезд (секция) 5, этаж 9

общее имущество в многоквартирном доме

63,20

85 Лифтовые холлы, межквартирный коридор,

лестничная клетка подъезд (секция) 5, этаж 10

общее имущество в многоквартирном доме

63,20

86 Лифтовые холлы, межквартирный коридор,

лестничная клетка подъезд (секция) 5, этаж 11

общее имущество в многоквартирном доме

63,20

87 Лифтовые холлы, межквартирный коридор,

лестничная клетка подъезд (секция) 5, этаж 12

общее имущество в многоквартирном доме

63,20

88 Лифтовые холлы, межквартирный коридор,

лестничная клетка подъезд (секция) 5, этаж 13

общее имущество в многоквартирном доме

63,20

89 Лифтовые холлы, межквартирный коридор,

лестничная клетка подъезд (секция) 5, этаж 14

общее имущество в многоквартирном доме

63,20

90 Лифтовые холлы, межквартирный коридор,

лестничная клетка подъезд (секция) 5, этаж 15

общее имущество в многоквартирном доме

63,20

ИТОГО: 6 963,70

16.2. Перечень и характеристики технологического и инженерного оборудования, предназначенного для обслуживания более чем одного нежилого помещения в данном доме

№п\п Описание места расположения Вид оборудования Характеристики Назначение

1 2 3 4 5

1 Подземный этаж Индивидуальный тепловой пункт

(ИТП) №1 1,467 Гкал/час

Подготовка и распределение тепловой энергии по

потребителям

Page 67: 1.files.cian.ru/files/223/pd-_balashiha,-k-ozernyj_1.1...1 ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 15-25 этажные крупнопанельные жилые дома жилой

67

2

Общее имущество в многоквартирном доме, хозяйственные кладовые

(внеквартирные), тех. помещения, помещения общественного назначения,

квартиры

Система отопления 1,167 Гкал/час (95/70 град. С) Компенсация теплопотерь

3 Подземный этаж Насосная станция холодного

водоснабжения 1–я зона – 7,1 л/с 2–я зона – 2,1 л/с

Обеспечение потребителей холодной водой

4 Квартиры, тех. помещения Система холодного водоснабжения 134,48 куб.м./сут Обеспечение потребителей

холодной водой

5 Подземный этаж Насосная станция горячего

водоснабжения 1–я зона, 2–я зона (65 град. С)

Обеспечение потребителей горячей водой

6 Квартиры Система горячего водоснабжения 89,64 куб.м./сут Обеспечение потребителей

горячей водой

7 Помещения общественного

назначения, квартиры, тех. помещения Система хоз-бытовой канализации 224,12 куб.м./сут Отведение стоков

8 Подземный этаж Насосная противопожарного

водоснабжения -

Обеспечение водой на нужды пожаротушения

9 Общее имущество в многоквартирном

доме, парковка, хозяйственные кладовые (внеквартирные)

Внутренний противопожарный водопровод, спринклерная система

пожаротушения - Пожаротушение

10 Кровля Система ливневой канализации - Отвод осадков

11 Общее имущество в многоквартирном

доме, хозяйственные кладовые (внеквартирные), тех. помещения

Система дренажной канализации - Отвод дренажа

12

Кровля, общее имущество в многоквартирном доме, хозяйственные

кладовые (внеквартирные), тех помещения.

Система вытяжной противодымной вентиляции (дымоудаление)

- Удаление дыма при пожаре

13 Лестничные клетки, лифтовые, тамбур-

шлюзы, зоны безопасности Система приточной противодымной

вентиляции (подпор) -

Создание зон повышенного давления

для предотвращения проникновения дыма

14 Коридоры, хозяйственные кладовые

(внеквартирные) Система компенсации -

Компенсация при дымоудалении

15 Внеквартирные кладовые, тех.

помещения Общеобменная вентиляция -

Обеспечение требуемого воздухообмена

16 Квартиры (санузлы, кухни) Вытяжная механическая вентиляция - Обеспечение требуемого

воздухообмена

17 Внеквартирная навесная корзина для

установки наружного блока кондиционера, квартиры

Система кондиционирования - Поддержание оптимальных

параметров воздуха в помещениях

18

Общее имущество в многоквартирном доме, хозяйственные кладовые

(внеквартирные), тех. помещения, помещения общественного назначения,

квартиры

Система электроснабжения и электроосвещения

779,2кВт

Распределение электроэнергии по

потребителям. Обеспечение искусственного освещения

в помещениях жилого комплекса.

19

Общее имущество в многоквартирном доме, хозяйственные кладовые

(внеквартирные), тех. помещения, помещения общественного назначения,

квартиры

Автоматическая система пожарной сигнализации

Комбинированная Адресно-аналоговая система (включающая адресно-аналоговые

извещатели с неадресными).

Обнаружение пожара, управление

противопожарными системами,

управление инженерным оборудованием

20

Общее имущество в многоквартирном доме, хозяйственные кладовые

(внеквартирные), тех. помещения, помещения общественного назначения,

квартиры

Система оповещения и управления эвакуацией

Система оповещения не ниже 2-го типа.

Управление звуковыми и световыми оповещателями с целью информирования жителей, сотрудников и посетителей о пожарной

опасности

21 Квартиры, общее имущество в многоквартирном доме, ИТП,

водомерный узел

Система автоматизированного учета тепловой энергии и водопотребления

Программно-аппаратный комплекс на оборудовании «Пульсар» или аналог.

Контроль и диспетчеризация расхода,

тепловой энергии. Контроль и диспетчеризация

расхода холодной и горячей воды.

22 Квартиры, общее имущество в

многоквартирном доме, ВРУ1-3, ВРУ - ИТП

Система автоматизированного учета электроэнергии

Программно-аппаратный комплекс на оборудовании «Меркурий»

Контроль и диспетчеризация расхода,

электроэнергии.

23 Лифтовые холлы, фасад

многоквартирного жилого дома Система охранного теленаблюдения система на оборудовании - IP

Обеспечение фиксации и хранения информации, попадающей в объектив

видеокамер

24

Общее имущество в многоквартирном доме, хозяйственные кладовые

(внеквартирные), тех. помещения, помещения общественного назначения,

квартиры

Системы автоматизации инженерного оборудования зданий

Программно-аппаратный комплекс на оборудовании: АСУД-238, «Пульсар".

Управление и контроль работы инженерного

оборудования: общеобменная вентиляция,

освещение, переговорные устройства,

противодымная вентиляция, ИТП, станция пожаротушения

Page 68: 1.files.cian.ru/files/223/pd-_balashiha,-k-ozernyj_1.1...1 ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 15-25 этажные крупнопанельные жилые дома жилой

68

25 Общее имущество в многоквартирном

доме, квартиры, помещения, помещения общественного назначения

Система радиофикации Антенно-мачтовое оборудование Прием и распределение

сигналов ГО и ЧС

26 общее имущество в многоквартирном

доме, тех.помещения, квартиры Система охранно-тревожной

сигнализации Адресно-аналоговая система

Обеспечение контроля состояния дверей жилого

комплекса

27 общее имущество в многоквартирном доме, фасад многоквартирного жилого

дома, квартиры Система охраны входов

Цифровая система на оборудовании BAS-IP

Предотвращение проникновения в помещения

посторонних лиц. Управление открыванием

и контроль состояния входных дверей.

Обеспечение связи входная дверь-квартира.

28 Лифтовые шахты, лифтовые холлы, Вертикальный транспорт Грузоподъемность лифтов для 15-ти

этажной секции 1х 630кг и 1х1000кг. Для 25- этажной секции 2х630кг, 1х 1000 кг.

Обеспечение безопасной транспортировки

пассажиров между этажами. Обеспечения

транспортировки пожарных бригад.

16.3. Иное имущество, входящее в состав общего имущества многоквартирного дома в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации

Отсутствует

Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых)

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости) 17.1. О примерном графике реализации проекта строительства

17.1.1 Этап реализации проекта строительства 20 процентов готовности

17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства

III квартал 2017г

17.1.3 Этап реализации проекта строительства 40 процентов готовности

17.1.4 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства

I квартал 2018г

17.1.5 Этап реализации проекта строительства 60 процентов готовности

17.1.6 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства

III квартал 2018г

17.1.7 Этап реализации проекта строительства 80 процентов готовности

17.1.8 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства

IV квартал 2018г

17.1.9 Этап реализации проекта строительства Получение РВЭ

17.1.10 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства

I квартал 2019г

Раздел 18. О планируемой стоимости строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости

18.1. О планируемой стоимости строительства

18.1.1 Планируемая стоимость строительства (руб.) 2 218 759 076 руб.

Раздел 19. О способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору и (или) о банке, в котором участниками долевого строительства должны быть открыты счета эскроу

19.1. О способе обеспечения обязательств застройщика но договорам участия в долевом строительстве

19.1.1 Планируемый способ обеспечения обязательств застройщика по договорам участия в долевом строительстве

Застройщик обеспечивает заключение договоров страхования гражданской ответственности застройщика в пользу каждого участника долевого строительства по мере заключения договоров участия в долевом строительстве. Информация об условиях страхования в отношении каждого конкретного участника долевого строительства содержится в выдаваемом ему застройщиком Полисе страхования гражданской ответственности застройщика по договору участия в долевом строительстве и Правилах взаимного страхования

Page 69: 1.files.cian.ru/files/223/pd-_balashiha,-k-ozernyj_1.1...1 ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 15-25 этажные крупнопанельные жилые дома жилой

69

Некоммерческой корпоративной организации «Потребительское общество взаимного страхования гражданской ответственности застройщиков». Правила взаимного страхования утверждены Внеочередным Общим собранием членов Некоммерческой корпоративной организации «Общество взаимного страхования гражданской ответственности застройщиков» (Протокол № 1/13 от «15» ноября 2013 г.) и размещены на сайте: http://www.ovsz.ru.»

19.1.2 Кадастровый номер земельного участка, находящегося в залоге у участников долевого строительства в силу закона

50:15:0040502:9

19.2. О банке, в котором участниками долевого строительства должны быть открыты счета эскроу

19.2.1 Организационно-правовая форма кредитной организации, в которой участниками долевого строительства должны быть открыты счета эскроу

-

19.2.2 Полное наименование кредитной организации, в которой участниками долевого строительства должны быть открыты счета эскроу, без указания организационно - правовой формы

-

19.2.3 Индивидуальный номер налогоплательщика кредитной организации, в которой участниками долевого строительства должны быть открыты счета эскроу

-

Раздел 20. Об иных соглашениях и о сделках, на основании которых привлекаются денежные средства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, за исключением

привлечения денежных средств участников долевого строительства

20.1. Об иных соглашениях и о сделках, на основании которых привлекаются денежные средства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости

20.1.1 Вид соглашения или сделки -

20.1.2 Организационно-правовая форма организации, у которой привлекаются денежные средства

-

20.1.3 Полное наименование организации, у которой привлекаются денежные средства, без указания организационно - правовой формы

-

20.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, у которой привлекаются денежные средства

-

20.1.5 Сумма привлеченных средств (руб.) -

20.1.6 Определенный соглашением или сделкой срок возврата привлеченных средств

-

20.1.7 Кадастровый номер земельного участка, являющегося предметом залога в обеспечение исполнения обязательства по возврату привлеченных средств

-

Раздел 21. О размере полностью оплаченного уставного капитала застройщика или сумме размеров полностью оплаченных уставного капитала застройщика и уставных (складочных) капиталов, уставных фондов связанных с застройщиком юридических лиц с указанием наименования, фирменного наименования, места нахождения и адреса,

адреса электронной почты, номера телефона таких юридических лиц 21.1. О размере полностью оплаченного уставного (складочного) капитала, уставного фонда застройщика или сумма размеров полностью

21.1.1 Наличие связанных с застройщиком юридических лиц для обеспечения исполнения минимальных требований к размеру уставного (складочного) капитала, уставного фонда

-

Page 70: 1.files.cian.ru/files/223/pd-_balashiha,-k-ozernyj_1.1...1 ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 15-25 этажные крупнопанельные жилые дома жилой

70

оплаченных уставного капитала застройщика и уставных (складочных) капиталов, уставных фондов связанных с застройщиком юридических лиц

21.1.2 Размер уставного (складочного) капитала, уставного фонда застройщика или сумма размеров уставного капитала и уставных (складочных) капиталов, уставных фондов связанных с застройщиком юридических лиц

-

21.2. О фирменном наименовании связанных с застройщиком юридических лиц

21.2.1 Организационно-правовая форма -

21.2.2 Фирменное наименование без указания организационно - правовой формы

-

21.2.3 Индивидуальный номер налогоплательщика

-

21.3. О месте нахождения и адресе связанных с застройщиком юридических лиц

21.3.1 Индекс -

21.3.2 Субъект Российской Федерации -

21.3.3 Район субъекта Российской Федерации -

21.3.4 Вид населенного пункта -

21.3.5 Наименование населенного пункта -

21.3.6 Элемент улично-дорожной сети -

21.3.7 Наименование элемента улично-дорожной сети

-

21.3.8 Тип здания (сооружения) -

21.3.9 Тип помещений -

21.4. Об адресе электронной почты, номере телефонов связанных с застройщиком юридических лиц

21.4.1 Номер телефона -

21.4.2 Адрес электронной почты -

21.4.3 Адрес официального сайта в информационно-комуникационной сети «Интернет»

-

Раздел 22. Об установленном частью 2.1 статьи 3 настоящего Федерального закона размере максимальной площади всех объектов долевого строительства застройщика, соответствующем размеру уставного капитала застройщика, или о размере максимальной площади всех объектов долевого строительства застройщика и

связанных с застройщиком юридических лиц, соответствующем сумме размеров уставного капитала застройщика и уставных (складочных) капиталов, уставных фондов, связанных с застройщиком юридических лиц

22.1. О размере максимальной площади всех объектов долевого строительства застройщика, соответствующем размеру уставного капитала застройщика, или о размере максимальной площади всех объектов долевого строительства застройщика и связанных с застройщиком юридических лиц, соответствующем сумме размеров уставного капитала застройщика и уставных (складочных) капиталов, уставных фондов связанных с застройщиком юридических лиц

22.1.1 Размер максимально допустимой площади объектов долевого строительства застройщика

-

22.1.2

Размер максимально допустимой площади объектов долевого строительства застройщика и связанных с застройщиком юридических лиц

-

Раздел 23. О сумме общей площади всех жилых помещений, площади всех нежилых помещений в составе всех многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, строительство (создание) которых осуществляется застройщиком в соответствии со всеми его проектными декларациями и которые не введены в эксплуатацию, а в

случае, если застройщиком заключен договор поручительства в соответствии со статьей 15.3 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», о сумме общей площади всех жилых помещений, площади всех нежилых помещений в составе всех многоквартирных домов и (или)

иных объектов недвижимости, строительство (создание) которых осуществляется застройщиком в соответствии со всеми его проектными декларациями и которые не введены в эксплуатацию, и общей площади всех жилых помещений, площади всех нежилых помещений в составе всех многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости,

строительство (создание) которых осуществляется связанными с застройщиком юридическими лицами в соответствии со всеми их проектными декларациями и которые не введены в эксплуатацию

23.1. О сумме общей площади 23.1.1 Сумма общей площади всех жилых -

Page 71: 1.files.cian.ru/files/223/pd-_balashiha,-k-ozernyj_1.1...1 ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 15-25 этажные крупнопанельные жилые дома жилой

71

всех жилых помещений, площади всех нежилых помещений в составе всех многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, строительство (создание) которых осуществляется застройщиком в соответствии со всеми его проектными декларациями и которые не введены в эксплуатацию. О сумме общей площади всех жилых помещений, площади всех нежилых помещений в составе всех многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, строительство (создание) которых осуществляется застройщиком в соответствии со всеми его проектными декларациями и которые не введены в эксплуатацию, и общей площади всех жилых помещений, площади всех нежилых помещений в составе всех многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, строительство (создание) которых осуществляется связанными с застройщиком юридическими лицами в соответствии со всеми их проектными декларациями и которые не введены в эксплуатацию

помещений, площади всех нежилых помещений в составе всех многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, строительство (создание) которых осуществляется застройщиком в соответствии со всеми его проектными декларациями и которые не введены в эксплуатацию, м2

23.1.2 Сумма общей площади всех жилых помещений, площади всех нежилых помещений в составе всех многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, строительство (создание) которых осуществляется застройщиком в соответствии со всеми его проектными декларациями и которые не введены в эксплуатацию, и общей площади всех жилых помещений, площади всех нежилых помещений в составе всех многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, строительство (создание) которых осуществляется связанными с застройщиком юридическими лицами в соответствии со всеми их проектными декларациями и которые не введены в эксплуатацию, м2

-

Раздел 24. Информация в отношении объекта социальной инфраструктуры, указанная в части 6 статьи 18.1 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», в случае, предусмотренном частью 1 статьи 18.1 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации

24.1. О виде, назначении объекта социальной инфраструктуры. Об указанных в частях 3 и 4 статьи 18.1 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» договоре о развитии застроенной территории, договоре о комплексном освоении территории, в том числе в целях строительства жилья экономического класса, договоре о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей, договоре о комплексном развитии территории по

24.1.1 Наличие договора (соглашения), предусматривающего безвозмездную передачу объекта социальной инфраструктуры в государственную или муниципальную собственность

да

24.1.2 Вид объекта социальной инфраструктуры

Здания, помещения

24.1.3 Назначение объекта социальной инфраструктуры

Отдельно стоящая общеобразовательная школа на 1707 мест;

Отдельно стоящее дошкольное образовательное учреждение (детский сад) на 350 мест;

Отдельно стоящее дошкольное образовательное учреждение (детский сад) на 350 мест;

Встроенно-пристроенное дошкольное образовательное учреждение (детский сад) на 121 мест;

Page 72: 1.files.cian.ru/files/223/pd-_balashiha,-k-ozernyj_1.1...1 ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 15-25 этажные крупнопанельные жилые дома жилой

72

инициативе органа местного самоуправления, иных заключенных застройщиком с органом государственной власти или органом местного самоуправления договоре или соглашении, предусматривающих передачу объекта социальной инфраструктуры в государственную или муниципальную собственность

О целях затрат застройщика из числа целей, указанных в пунктах 8 - 10 и 12 части 1 статьи 18 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ, «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» о планируемых размерах таких затрат, в том числе с указанием целей и планируемых размеров таких затрат, подлежащих возмещению за счет денежных средств, уплачиваемых всеми участниками долевого строительства по договору

Встроенно-пристроенная поликлиника на 100 посещений в смену;

Встроенно-пристроенная поликлиника на 100 посещений в смену;

24.1.4 Вид договора (соглашения), предусматривающего безвозмездную передачу объекта социальной инфраструктуры в государственную или муниципальную собственность

Договор о комплексном освоении территории

24.1.5 Дата договора (соглашения), предусматривающего безвозмездную передачу объекта социальной инфраструктуры в государственную или муниципальную собственность

06 декабря 2016

24.1.6 Номер договора, предусматривающего передачу объекта социальной инфраструктуры в государственную или муниципальную собственность

1

24.1.7 Наименование органа, с которым заключен договор, предусматривающий передачу объекта социальной инфраструктуры в государственную или муниципальную собственность

Министерство имущественных отношений Московской области

24.1.8 № п/п

Цель (цели) затрат застройщика, планируемых к возмещению за счет денежных средств,

уплачиваемых участниками долевого строительства по договору участия в долевом строительстве

Планируемые затраты

застройщика

1. Отдельно стоящая общеобразовательная школа на 1707 мест;

1 450 950 тыс. руб.

2.

Отдельно стоящее дошкольное образовательное учреждение (детский сад) на 350 мест;

402 500 тыс. руб.

3.

Отдельно стоящее дошкольное образовательное учреждение (детский сад) на 350 мест;

402 500 тыс. руб.

4.

Встроенно-пристроенное дошкольное образовательное учреждение (детский сад) на 121 мест;

139 150 тыс. руб.

5.

Встроенно-пристроенная поликлиника на 100 посещений в смену;

150 000 тыс. руб.

Раздел 25. Иная, не противоречащая законодательству, информация о проекте

25.1. Иная информация о проекте 25.1.1 Иная информация о проекте -

Раздел 26 Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию №п/п дата Наименование раздела проектной

документации Описание изменений

1 2 3 4

Генеральный директор В.И.Стрункин ООО «Ривьера Парк»