46
Transparencia en las Políticas Transparencia en las Políticas Públicas: Sistemas de Compras, Públicas: Sistemas de Compras, Adquisiciones, Contrataciones y Adquisiciones, Contrataciones y Concesiones Públicas” Concesiones Públicas” - OBRAS PÚBLICAS - - OBRAS PÚBLICAS - Participantes : Héctor Inga Huamán Paco Toledo Yallico REPÚBLICA REPÚBLICA DEL DEL PERÚ PERÚ Bogotá- Colombia- Agosto 2008

20081211 111224 presentacion_peru_exposicion_obras

Embed Size (px)

DESCRIPTION

contrataciones del estado

Citation preview

Page 1: 20081211 111224 presentacion_peru_exposicion_obras

““Transparencia en las Políticas Transparencia en las Políticas Públicas: Sistemas de Compras, Públicas: Sistemas de Compras, Adquisiciones, Contrataciones y Adquisiciones, Contrataciones y

Concesiones Públicas”Concesiones Públicas”- OBRAS PÚBLICAS -- OBRAS PÚBLICAS -

Participantes :

Héctor Inga Huamán

Paco Toledo Yallico

REPÚBLICAREPÚBLICA DEL PERÚDEL PERÚREPÚBLICAREPÚBLICA DEL PERÚDEL PERÚ

Bogotá- Colombia- Agosto 2008

Page 2: 20081211 111224 presentacion_peru_exposicion_obras

Agenda

2

Contexto en que se desarrolla la contratación de obras públicas

Obras Públicas Marco Legal - Contratación

Régimen General Regímenes Especiales

Procedimientos en el Régimen General Ejecución por Administración Directa

Concesiones y Asociaciones Público Privadas Marco legal

Concesiones Asociaciones Público Privadas

Avances Conclusiones

Page 3: 20081211 111224 presentacion_peru_exposicion_obras

Contexto en que se desarrolla la contratación de obras públicas

3

Crecimiento económico sostenido del país en los 7 últimos años.

Incremento en la recaudación tributaria, resaltándose que en el periodo 2006 alcanzó aprox. 15%

Mayor asignación de recursos para inversión pública en los últimos tres años tuvo crecimientos significativos de 2.1 MM US$ en el 2006 a 4.9 MM US$ en el 2007 y 7.7 MM US$ en el 2008. A su vez, esta asignación se viene haciendo de manera descentralizada.

Se ha regulado el uso obligatorio del SEACE Los proyectos pasa por un ciclo de evaluación en sus

fases de pre inversión, inversión y post inversión.

Page 4: 20081211 111224 presentacion_peru_exposicion_obras

Sistema Nacional de Inversión Pública

4

Page 5: 20081211 111224 presentacion_peru_exposicion_obras

Efectos en la Contratación Pública

5

Efectos: Presión de ejecutar un mayor número de obras, de

manera descentralizada y en un tiempo muy breves El acceso a la información, facilitó el incremento de las

denuncias de irregularidades por parte de los medios de comunicación y la ciudadanía, generando en los operadores mayor celo en la toma de decisiones

Acciones: Emisión de diversas disposiciones o normas, orientadas

a reducir procedimientos y tiempos de los procesos Se incrementa el uso de modalidades de contratación

como el “concurso oferta” o “llave en mano” Se incrementa el requerimiento de los servicios de

organismos internacionales, en la gestión de la contratación

Fortalecer la actuación preventiva del control, a través del Sistema Nacional de Control

Page 6: 20081211 111224 presentacion_peru_exposicion_obras

Obras Públicas - Marco Legal

6

Page 7: 20081211 111224 presentacion_peru_exposicion_obras

Obras Públicas - Marco Legal

7

RÉGIMEN NORMAS

GENERAL

• Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado - LCyAE (Ley de Contrataciones del Estado)

• Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado

ESPECIALES

1. Convenios Internacionales• Operaciones Oficiales de Crédito y Donaciones• Administración de Recursos, Costos

Compartidos u otras Modalidades2. Proceso Especial de Selección (PES) – Obras de

Saneamiento3. Proceso de Selección Abreviado – PSA – Shock de

Inversiones; Plan de Emergencia de Desembalse Asistencial – ESSALUD

4. Exoneración a los alcances de LCyAE • Contrataciones relacionados con el Fenómeno

El Niño• Contrataciones relacionados con el Fenómeno

del Friaje5. Proceso para atender la emergencia del Sismo de

Ago.20076. Procedimiento Especial para PETROPERÚ

Page 8: 20081211 111224 presentacion_peru_exposicion_obras

Ejecución de PSA, PSE, PFN

8

Tipo de Procesos / Modalidad Procesos

Convocados Procesos

Adjudicados % Monto

Convocado Monto

Adjudicado %

ADP Por PSA 90 59 65.56 41,947,926.20 22,473,697.00 53.58

ADS Por PSA 297 174 58.59 40,773,595.27 17,470,280.11 42.85

CP Por PSA 61 29 47.54 119,091,175.37 33,842,513.55 28.42

LP Por PSA 162 92 56.79 1,060,982,590.91 402,296,056.76 37.92

MC Por PSA 92 48 52.17 3,022,554.01 1,252,141.01 41.43

PES 186 80 43.01 1,130,660,540.56 213,611,005.79 18.89

PFN 72 57 79.17 12,588,047.72 6,988,362.48 55.52

TOTALES 960 539 56.15 2,409,066,430.04 697,934,056.70 28.97

Tipo de Procesos / Modalidad Procesos

Convocados Procesos

Adjudicados % Monto

Convocado Monto

Adjudicado %

ADP Por PSA 12 10 83.33 4,598,281.68 2,757,050.20 59.96

ADS Por PSA 47 27 57.45 5,295,947.16 2,527,285.81 47.72

LP Por PSA 2 1 50.00 46,314,681.04 13,915,822.12 30.05

MC Por PSA 5 0 .00 631,556.78 .00 .00

PES 8 2 25.00 23,256,265.34 875,470.18 3.76

TOTALES 74 40 54.05 80,096,732.00 20,075,628.31 25.06

Año 2007

Año 2008

Page 9: 20081211 111224 presentacion_peru_exposicion_obras

Obras Públicas – Procedimiento en el Régimen General

9

Page 10: 20081211 111224 presentacion_peru_exposicion_obras

Obras Públicas - Régimen GeneralObras Públicas - Régimen GeneralFases de la ContrataciónFases de la Contratación

10

Page 11: 20081211 111224 presentacion_peru_exposicion_obras

Requisitos para iniciar la Fase II de la Contratación

11

Contar con la información técnica debidamente aprobada (Viabilidad del Proyecto y Expediente Técnico)

Disponibilidad del terreno

Disponibilidad presupuestal, que incluye la definición del cronograma de desembolsos previstos presupuestalmente.

Page 12: 20081211 111224 presentacion_peru_exposicion_obras

Sistemas de ContrataciónSuma alzada:

Cuando las magnitudes y las cantidades de los trabajos estén totalmente definidas en las especificaciones técnicas y planos. La oferta del postor comprende un monto fijo y un determinado plazo.

Precios Unitarios: El postor oferta precios unitarios, tarifas o

porcentajes en función a un conjunto de partidas o cantidades referenciales contenidas en las bases y que se valorizan en función a la ejecución real.

Page 13: 20081211 111224 presentacion_peru_exposicion_obras

Modalidades de Ejecución Contractual

Por el financiamiento: De la entidad Del contratista De terceros

Por el alcance del contrato Llave en Mano: Oferta todos los bienes y

servicios necesarios para poner en funcionamiento la obra y eventualmente el expediente técnico.

Concurso Oferta: Oferta el expediente técnico, ejecución de la obra y de ser el caso, terreno

Page 14: 20081211 111224 presentacion_peru_exposicion_obras

Tipos de Procesos de Selección

14

LICITACION

PUBLICA

>= 208 772

< 208 772

>= 41 754

< 41 754

>= 1 228

- DÓLARES AMERICANOS -

ADP ADS AMC

>= 417 544

< 417 544

Page 15: 20081211 111224 presentacion_peru_exposicion_obras

Evaluación de Propuestas

15

Requerimientos Técnicos Mínimos:

El Plazo El Expediente Técnico:

Memoria descriptiva Especificaciones Técnicas Planos de ejecución de obra Metrados Presupuesto (Valor Referencial), análisis de precios, Calendario de Avance Fórmulas polinómicas Si es el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio

geológico, de impacto ambiental u otros complementarios.

Page 16: 20081211 111224 presentacion_peru_exposicion_obras

Evaluación de Propuestas

16

Factores de Evaluación: Propuesta Técnica

En las ADP, ADS y MC, sólo se evalúa la oferta económica En las L.P. Se evalúa:

Experiencia en obras en general; en los últimos 10 años; monto máximo acumulado de 5 veces el V.R.

Experiencia en obras similares; en los últimos 15 años; monto máximo acumulado el V.R. y el mínimo el 20% del V.R.

En el caso de obras bajo modalidades por el alcance del contrato, se debe incluir el factor que incida en la calidad de las soluciones técnicas.

Propuesta Económica Monto Total de la Oferta Si la propuestas es <= 110% del V.R. o >90% del V.R. se

descalifica

Nota; Cuando el monto de la obra es >= 5 000 UIT,, previa opinión de CONSUCODE, se puede considerar la calificación previa de los postores

Page 17: 20081211 111224 presentacion_peru_exposicion_obras

Plazos de los Procesos de Selección

2007 y 2008

17

Minimo Maximo Promedio < al prom. = al Prom. > al Prom. Minimo Maximo Promedio < al prom. = al Prom. > al Prom.

GOBI ERNO CENTRAL 43 219 64.23 92.31% 0% 7.69% 53 218 77.54 84.62% 0% 15.38%I NSTANCI A DESCENTRALI ZADA 34 51 43.71 57.14% 0% 42.86% 44 68 51.14 71.43% 0% 28.57%

GOBI ERNO REGI ONAL 23 58 36.67 53.33% 0% 46.67% 37 73 50.4 60% 0% 40%ENT. TRATAMI ENTO EMPRESARI AL 44 44 44 0% 100% 0% 71 71 71 0% 100% 0%ENTI DADES DEL FONAFE 146 146 146 0% 100% 0% 156 156 156 0% 100% 0%

LI CI TACI ON PUBLI CA(LP)   - OBRAS

Tipo de entidadTiempo entre Convocatoria - Buena Pro consentida (dias) Tiempo entre Convocatoria - Contrato (dias)

Minimo Maximo Promedio < al prom. = al Prom. > al Prom. Minimo Maximo Promedio < al prom. = al Prom. > al Prom.

GOBI ERNO CENTRAL 43 45 43.5 75% 0% 25% 55 65 59.25 50% 0% 50%I NSTANCI A DESCENTRALI ZADA 41 41 41 0% 100% 0% 56 56 56 0% 100% 0%

GOBI ERNO REGI ONAL 22 84 36.82 45.45% 0% 54.55% 25 98 51.09 45.45% 0% 54.55%ENT. TRATAMI ENTO EMPRESARI AL 48 48 48 0% 100% 0% 61 61 61 0% 100% 0%

LI CI TACI ON PUBLI CA(LP)   - OBRAS

Tiempo entre Convocatoria - Buena Pro consentida (dias) Tiempo entre Convocatoria - Contrato (dias)Tipo de entidad

Page 18: 20081211 111224 presentacion_peru_exposicion_obras

Suscripción del Contrato - Requisitos

18

El Contratista debe presentar:

Constancia de Capacidad Libre de Contratación, expedida por el R.N.P.

Designar al residente de obra Calendario de Avance Valorizado Calendario de Adquisición de materiales e

insumos

Page 19: 20081211 111224 presentacion_peru_exposicion_obras

Fase II - Adelantos

19

Directo al Contratista:Hasta el 20% del monto del contrato original

Para materiales:En conjunto no debe superar el 40% del monto del

contrato original

La amortización de los adelantos de realiza proporcionalmente en cada valorización y además se deduce los reajustes que no corresponde reconocer al contratista.

Page 20: 20081211 111224 presentacion_peru_exposicion_obras

Fase II - Valorizaciones, Pagos y Reajustes

20

Las valorizaciones constituyen pagos a cuenta, según los periodos establecidos en las Bases (Generalmente es mensual)

En el caso del sistema de precios unitarios se calcula con metrados realmente ejecutados y precios del contrato

Cuando el sistema a suma alzada, se calcula con metrados realmente ejecutados, precios del V.R. y afectado por el “factor de relación”

La Entidad debe pagar dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la valorización; pasado este plazo se reconoce intereses legales

Reajuste de Precios utilizando la metodología de las formulas polinómicas y el uso de los índices de precios de la construcción publicados mensualmente por el INEI

Page 21: 20081211 111224 presentacion_peru_exposicion_obras

Fase II - Ampliación de Plazo

21

Causales Causas no atribuibles al contratista

Causas atribuibles a la entidad Casos fortuitos o de fuerza mayor

Efectos Ampliación del plazo contractual Reconocimiento de mayores gastos generales,

calculado en función a los GGD y número de días

Demoras no justificadas Posibilidad de la intervención económica de la

obra Resolución del contrato

Page 22: 20081211 111224 presentacion_peru_exposicion_obras

Fase II - Prestaciones Adicionales

22

Considera aquellos trabajos que no están incluidos en los documentos contractuales pero son necesarios para cumplir con el objeto contractual.

Procedimiento de aprobación: Monto < 10% (15%) del monto del contrato original:

aprueba la entidad. Monto >= 10% (15) hasta el (50%) del monto del

contrato original: aprueba la entidad, previa autorización de la CGR

Monto > (50%) la propuesta que está en tramite es que se resuelva el contrato

( ) Son modificaciones incluidas en el Decreto Legislativo 1017

Page 23: 20081211 111224 presentacion_peru_exposicion_obras

Fase II - Garantías

23

Fiel cumplimiento del Contrato, con carta fianza equivalente al 10% del monto del contrato.

Garantías por los adelantos, con cartas fianzas equivalente a los otorgado

(Garantía de seriedad de oferta), está por definirse en el reglamento, el monto y demás condiciones

Page 24: 20081211 111224 presentacion_peru_exposicion_obras

Fase II - Penalidades

24

Por mora:

•Monto máximo el 10% del monto del contrato•Si el plazo de ejecución de obras es <= 60 días, F = 0.40•Si el plazo de ejecución de obra es > 60 días, F = 0.15

Otras penalidades: En las Bases o el contrato se podrán establecer penalidades distintas a la antes mencionada, siempre y cuando sean razonables y congruentes con la prestación a cargo del contratista.

Page 25: 20081211 111224 presentacion_peru_exposicion_obras

Ejecución de Obras por Administración Directa

25

El Marco Legal Resolución de Contraloría Nº 195-88-CG Normas presupuestales Para la provisión de los BB.SS. Las normas de

contrataciones y adquisiciones

Requisitos que debe cumplir la entidad: Contar con la asignación presupuestal

correspondiente. Contar con el personal técnico - administrativo Contar con los equipos necesarios Contar con el “Expediente Técnico”, aprobado por el

nivel competente Demostrar que el costo total de la obra, resulta igual o

menor al presupuesto base deducida la utilidad..

Page 26: 20081211 111224 presentacion_peru_exposicion_obras

Concesiones y Asociaciones Público Privadas

26

Page 27: 20081211 111224 presentacion_peru_exposicion_obras

Marco Legal - Normas Constitucionales

27

Promoción de la inversión Artículo 58. “La iniciativa privada es libre. Se ejerce

en una economía social del mercado. Bajo este régimen. El Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura”.

Bienes concesionables Artículo 73. “Los bienes de dominio público son

inalienables e imprescriptibles. Los bienes de uso público pueden ser concedidos a particulares conforme a ley para su aprovechamiento económico”.

Page 28: 20081211 111224 presentacion_peru_exposicion_obras

Marco Legal – Leyes y Reglamentos

28

Promoción de la inversión privada (D. Leg. 674 y Reglamento) Normas de promoción de inversiones privadas en

empresas del Estado. La concesión es un mecanismo incluido para fines de

privatización, pero sus alcances y contenido no han sido desarrollados

Concesiones de infraestructura y servicios públicos (D.S. 059-96-PCM y D.S. 060-96-PCM) Concesión como modalidad de promoción de la

inversión privada. “La modalidad bajo la cual se promueve la inversión privada en el ámbito de las obras públicas de infraestructura y de servicios públicos es la concesión.

Page 29: 20081211 111224 presentacion_peru_exposicion_obras

Marco Legal - Leyes y Reglamentos

29

Modalidades de la concesión (artículos 14 y 15 DS 059): A título oneroso; A título gratuito; Cofinanciada por el Estado; Mixta.

La modalidad se determina según: necesidad de la obra; del servicio; rentabilidad; amortización de sus costos y gastos de conservación; y de explotación. Si los ingresos resultan superiores a los previstos en modalidades distintas a título oneroso, se pueden establecer obligaciones de reinversión .

Page 30: 20081211 111224 presentacion_peru_exposicion_obras

Marco Legal - Leyes y Reglamentos

30

Plazo de la concesión. Máximo 60 años Se establece en el contrato de concesión respectivo Se cuenta a partir de la fecha de celebración del

contrato Revisión de tarifas u otros.

Se establecen en las bases o los contratos la forma y el plazo en que el concesionario puede solicitar la revisión del sistema de tarifas, precios, peajes, u otros sistemas de recuperación de las inversiones, y la fórmula de reajuste por causas sobrevinientes que así lo justifiquen

El contrato puede delegar esta facultad en el regulador

Page 31: 20081211 111224 presentacion_peru_exposicion_obras

Marco Legal - Leyes y Reglamentos

31

Recuperación de inversiones. El contrato establece los mecanismos que aseguren al

concesionario el recupero de sus inversiones a través de tarifas, peajes u otros

El concesionario no puede aplicar exenciones a favor de usuario alguno

Estabilidad jurídica. Los concesionarios pueden suscribir con el Estado

convenios de estabilidad jurídica a través de los cuales se les brinda seguridades y garantías respecto de sus inversiones

Entre estos beneficios se pueden citar: libre convertibilidad, derecho a remesa de dividendos, congelamiento de régimen tributario y laboral.

Page 32: 20081211 111224 presentacion_peru_exposicion_obras

32

ANEXO: CICLO REFERENCIAL PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS A TRAVÉS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA QUE INVOLUCREN CONCESIONES COFINANCIADAS (CCF)

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS RESPONSABLESECTOR MEF CONS. MIN PROINVERSION REGULADOR (***) CONTRALORIA

IDENTIFICACIÓN

1.1 Selección del proyecto de inversión pública1.2 Preparación del Perfil (*)1.3 Evaluación del Perfil por la Oficina de Programación e Inversiones (OPI)1.4 Elaboración de la solicitud para la evaluación del proyecto de inversión pública a través de CCFPrimera Evaluación1.5 Evaluación del Perfil y modalidad de ejecución: estimación preliminar de costos y niveles de servicio según metodología del Comparador del Sector Público (CSP) a nivel preliminar (considerando distribución de riesgos, impactos fiscales y esquema preliminar de financiamiento).1.6 Autorización del inicio del diseño para la ejecución del proyecto de inversión pública a través de CCF

DISEÑO

2.1 Elaboración de estudios adicionales que sustenten la ejecución del proyecto de inversión pública a través de CCF (estudios de Prefactibilidad y/o Factibilidad)2.2 Evaluación social de los estudios de Prefactibilidad y/o Factibilidad del proyecto de inversión pública (*)Segunda Evaluación2.3 Evaluación del proyecto y de las condiciones de la CCF, según Comparador del Sector Público (CSP), considerando niveles de servicio a ser supervisados, distribución de riesgos, impactos fiscales y esquema de financiamiento (**)

PROMOCIÓN

3.1 Incorporación al Proceso de Promoción de la Inversión Privada (PPIP) y elaboración del Plan de Promoción de la Inversión Privada3.2 Elaboración, aprobación y difusión de las Bases, y convocatoria a la Licitación o Concurso3.3 Precalificación de Postores3.4 Elaboración y aprobación de la versión final del contrato de CCF3.5 Preparación del Informe Previo3.6 Recepción y evaluación de ofertas3.7 Elaboración de reporte CCF3.8 Verificación de las condiciones de la CCF3.9 Adjudicación de la buena pro

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN

4.1 Firma de contrato.

SUPERVISIÓN

5.1 Supervisión de la inversión, niveles de servicio, acceso, tarifas y solución de controversias.

(*) De acuerdo con contenidos mínimos para Proyectos de Inversión Pública a ser ejecutados via CCF.(**) Las siguientes fases del ciclo de proyectos CCF se ciñen al diseño del proyecto aprobado.(***) Si por el tipo de proyecto, no se cuenta con Organismo Regulador, la supervisión de los contratos de concesión suscritos podrá estar a cargo del Sector correspondiente.

Lidera actividad Participa Toma conocimiento

EJ

EC

UC

IÓN

D

EL

P

RO

YE

CT

O

FA

SE

5

PE

RIO

DO

DE

PR

EP

AR

AC

IÓN

DE

L P

RO

YE

CT

O

FA

SE

1F

AS

E 2

FA

SE

3F

AS

E 4

Page 33: 20081211 111224 presentacion_peru_exposicion_obras

Flujo grama – Proceso de Tramitación de Iniciativas Privadas sobre Recursos Estatales

33

Proponente presenta a OPIP iniciativa de

Proyecto de Inversión

Opinión favorable?

OPIP declara la viabilidad, interés o relevancia de la

iniciativa (acuerdo del órgano de más alto nivel) y reconoce gastos de los

estudios realizados

OPIP descarta la propuesta

FIN

OPIP evalúa la iniciativa

OPIP propone ampliaciones o modificaciones y lo comunica

al proponente

proponente conforme?

OPIPdescarta la propuesta

FIN

30 días hábiles (prorrogable hasta 90 días hábiles)

OPIP consulta a entidades pertinentes

30 días hábiles prorrogables hasta 90

15 días hábiles para declarar su conformidad o disconformidad

OPIP otorga plazo adicional

(60 días hábiles)

Opinión favorable?

NO

10 días hábiles desde que Solicitante cubra costos de publicación

SI

NO

SI

SI

NO

Page 34: 20081211 111224 presentacion_peru_exposicion_obras

34

OPIP comunica al proponente e inicia

proceso: Convocatoria

Se adjudica la Buena

Pro

Proponente es adjudicatario?

FIN

NO

FIN

Reembolso de valor de los estudios al proponente

(hasta el 1.5% del valor total de

la obra)

FIN

Publicación de iniciativa privada en El

Peruano y otro y en

página Web de OPIP

Se presentan interesados?

NO

Acuerdo del órgano de más alto nivel del

OPIP aprueba propuesta y

ADJUDICA O CONCEDE

DIRECTAMENTE

FIN

30 días calendario

SI

SI

SI

NO

Flujo grama – Proceso de Tramitación de Iniciativas Privadas sobre Recursos Estatales

Page 35: 20081211 111224 presentacion_peru_exposicion_obras

Entidades que participan en las Concesiones

35.

Sectores Vinculados con la Infraestructura Dicta la política sectorial y el marco técnico-normativo

en su sector y representa al Estado en la suscripción del contrato de concesión, en su calidad de Concedente.

PROINVERSIÓN Promueve la inversión privada en infraestructura a

través de diseño, convocatoria y conducción de los procesos de concesión hasta su adjudicación al sector privado, mediante mecanismos de licitación pública o concursos de proyectos integrales.

Organismo Reguladores Rregulan los mercados en los que actúan las empresas

que explotan la infraestructura y supervisan los contratos de concesión, en resguardo de los intereses de los usuarios, los inversionistas y del Estado.

Page 36: 20081211 111224 presentacion_peru_exposicion_obras

Organismos Reguladores

36

OSITRAN – Organismo Supervisor de la Inversión Privada Infraestructura de Transporte de Uso PúblicoOSINERGMIN – Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Energía y MineríaOSIPTEL - Organismo Supervisor de la Inversión Privada en TelecomunicacionesSUNASS – Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento

Page 37: 20081211 111224 presentacion_peru_exposicion_obras

Ley Nº 28059 – Ley Marco de Promoción de la Inversión

Descentralizada

37

Objeto: Establece el marco normativo para que el Estado, en

sus tres niveles de gobierno, promueva la inversión de manera descentralizada, en alianza estratégica entre los gobiernos regionales, locales, la inversión privada y la sociedad civil.

Roles: Gobierno Nacional: Diseñar políticas, y establecer

lineamientos de promoción de la inversión privada. Gobierno Regional y Local: Definir sus planes de

desarrollo concertado; Supervisar en su ámbito el cumplimiento de las políticas y estrategias de promoción de la inversión privada, entre otros

Page 38: 20081211 111224 presentacion_peru_exposicion_obras

Ley Nº 28059 – Ley Marco de Promoción de la Inversión

Descentralizada

38

Ley Nº 28059 – Ley Marco de Promoción de la Inversión Descentralizada y su Reglamento:

Modalidades: Venta de activos. Concesión. Asociación en participación. Contrato de gerencia. Joint Venture. Especialización de Servicios (OUTSOURCING) Otras permitidas por ley.

Page 39: 20081211 111224 presentacion_peru_exposicion_obras

Decreto Legislativo Nº 1012 - Ley Marco de Asociaciones Público -

Privadas

39

Objeto: Establecer los principios, procesos y atribuciones del

Sector Público para la evaluación, implementación y operación de infraestructura pública o la prestación de servicios públicos, con participación del sector privado, así como establecer el marco general aplicable a las iniciativas privadas.

Ámbito Es de aplicación a las entidades públicas pertenecientes

al Sector Público No Financiero. Definición de APP

Son modalidades de participación de la inversión privada en las que se incorpora experiencia, conocimientos, equipos, tecnología, y se distribuyen riesgos y recursos, preferentemente privados, con el objeto de crear, desarrollar, mejorar, operar o mantener infraestructura pública o proveer servicios públicos.

Participan en una APP: el Estado, a través de alguna de las entidades públicas, y uno o más inversionistas privados

Page 40: 20081211 111224 presentacion_peru_exposicion_obras

Decreto Legislativo Nº 1012 - Ley Marco de Asociaciones Público -

Privadas

40

Clasificación:

Autosostenible: Aquella que satisfaga las siguientes condiciones: Demanda mínima o nula garantía financiada por parte del

Estado, Las garantías no financieras tengan una probabilidad nula

o mínima de demandar el uso de recursos públicos.  

Cofinanciada: Aquella que requiera del cofinanciamiento o del otorgamiento o contratación de garantías financieras o garantías no financieras que tengan una probabilidad significativa de demandar el uso de recursos públicos.

Page 41: 20081211 111224 presentacion_peru_exposicion_obras

Tendencias en el Financiamiento y Gestión de las Concesiones

Financiamiento Público

Financiamiento Privado

ProvisiónPrivada

ProvisiónPública

ENAPU - PuertosCORPAC - Aeropuertos

AIJCH - AeropuertosRV5RV6FTAFVCATISUR - Puertos

- Carreteras

- Ferrocarriles

IIRSA NORTEIIRSA SUR: Tramos 2, 3, 4

Page 42: 20081211 111224 presentacion_peru_exposicion_obras

Algunas experiencias en concesiones en el Perú

42

Page 43: 20081211 111224 presentacion_peru_exposicion_obras

Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú – Brasil

43

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El Proyecto consiste en

efectuar el proceso de concesión de los Tramos Viales del Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú – Brasil. Esta red vial tiene una extensión de 1 009,1 km

INVERSION COMPROMETIDA: US$ 810 millones aprox.

PLAZO DE LA CONCESIÓN: 20 años .

FACTOR DE COMPETENCIA:Menor Ingreso por

MantenimientoCRONOGRAMA:

Buena Pro fue en Mayo 2005.

Puerto San Juan

Puerto Matarani

Iñapari

PunoPuerto

San Juan

Puerto Matarani

Iñapari

Puno

Page 44: 20081211 111224 presentacion_peru_exposicion_obras

Eje del Amazonas – IIRSA Norte

44

Paita - YurimaguasDESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Concesión de la rehabilitación, operación y mantenimiento del eje de 960,4 Km que va de la costa al oriente en la parte norte del país.MODALIDAD:

Concesión a través de Concurso de Proyectos Integrales.PLAZO DE LA CONCESIÓN:

20 añosFACTOR DE COMPETENCIA: Menor Ingreso por Mantenimiento y Construcción.INVERSIÓN COMPROMETIDA:

US$ 223 millones.CRONOGRAMA: Adjudicación de Buena Pro se realizó en mayo del 2005.

Ramal Norte

Ramal Centro

Ramal Norte

Ramal Centro

Page 45: 20081211 111224 presentacion_peru_exposicion_obras

Aeropuertos de Provincias

45

DESCRIPCIÓN DE PROYECTO:Transferencia en concesión al

sector privado del diseño, construcción, financiamiento, operación, mantenimiento y explotación de los aeropuertos de provincia de la República.

Comprende 12 aeropuertos, el primer paquete se encuantra integardo por Tumbes, Talara, Chachapoyas, Tarapoto, Iquitos, Pucallpa, Anta-Huaraz, Trujillo, Cajamarca, Piura, Chiclayo y Pisco. MODALIDAD:

Concesión a 25 años cofinanciada por el Estado.INVERSIÓN COMPROMETIDA:

US$120 millonesFACTOR DE COMPETENCIA: Menor ingreso por mantenimiento CRONOGRAMA:

La Buena Pro fue en agosto del 2006

Chiclayo

Piura

Tumbes

Pisco

Pucallpa

Iquitos

Huaraz

Trujillo

Cajamarca

Tarapoto

ChachapoyasTalara

Page 46: 20081211 111224 presentacion_peru_exposicion_obras

Gracias por su atención