A78 DCE CCTP Macro lot 2 - aji-france.commapa.aji-france.com/mapa/file/marche/32485/05_A78_DCE_03... · 2016. 4. 11. · 16 rue Eugène Carrière - 75018 PARIS - T +33 (0)1 40 40

RREEGGIIOONN IILLEE--DDEE--FFRRAANNCCEE

Lycée Jacques MONOD - 4 rue du Fort - 92140 CLAMART

Réaménagement de la loge et de l’accès au bâtiment administratif -

Remplacement du portail Livraisons + Accès Stade

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

C.C.T.P - T.C.E

DOSSIER DCE

DÉCEMBRE 2015

MACRO-LOT N°2 - SERRURERIE

LOT 00 - PRESCRIPTIONS COMMUNES T.C.E

CCTP DECEMBRE 2015 LYCÉE JACQUES MONOD – RÉAMÉNAGEMENT LOGE ET ACCÉES 4 rue du Fort – 92140 CLAMART

L o t 3 – M e n u i s e r i e s e x t é r i e u r e s

L O T 0 – P r e s c r i p t i o n s c o m m u n e s

[compac t ] a t e l i e r d ’ a r c h i t e c t u r e e t d ’ u r b a n i s m e , s a r l d ’ a r c h i t e c t u r e 16 rue Eugène Carrière - 75018 PARIS - T +33 (0)1 40 40 99 82 - [email protected] o r d r e i l e - d e - f r a n c e N ° S 1 3 0 3 3 – n ° s i r e t : 5 1 1 . 2 0 6 . 2 1 1 . 0 0 0 2 7

1 s u r 1 7

1 7 / 1 2 / 2 0 1 5

LOT N°0 -PRESCRIPTIONS COMMUNES T.C.E

I. PRESENTATION DU PROJET

Le présent dossier a pour objet de définir les travaux et les prestations nécessaires, concernant le réaménagement de l’accès au bâtiment administratif par la création d’une rampe extérieure, une modification de la façade des travaux d’aménagement de la loge à l’intérieur du même bâtiment, ainsi que le remplacement du portail livraison situé rue de la Division Leclerc

Etablissement de type principal R, avec activité secondaire de type N et classé en 2ème catégorie (ERP).

Localisation : Lycée Jacques MONOD 4 rue du Fort 92140 CLAMART

II. ANALYSE DU PROJET

Le projet comporte : - La démolition et l'évacuation de l’escalier en maçonnerie existant devant le bâtiment

administratif au 4 rue du Fort, - La démolition de bordure devant l’accès au stade - La dépose de la porte donnant accès au stade - La démolition et l’évacuation des allèges maçonnées donnant dans la loge et dans l’actuel

dégagement d’entrée - Dépose revêtements de sol dans l’emprise de la future loge - La réalisation d’une ouverture dans un mur porteur avec une reprise structurelle au moyen

d’une poutre type HEA - Fourniture et pose de nouvelles menuiseries extérieures pour la nouvelle loge (fenêtres et

porte) - Réalisation d’un nouveau cloisonnement, compris vitrage PF - Reprise réseau électrique courant fort et courant faible sur existant - Fourniture et pose d’un faux plafond suspendu - Fourniture et pose de menuiserie intérieure blocs portes, châssis coulissant, et placard - Peinture et revêtements de sols des locaux créés et du hall d'entrée

III. LISTE DES PRINCIPAUX INTERVENANTS

MAITRE D'OUVRAGE : Géraldine MAËS

Gestionnaire LYCÉE JACQUES MONOD

46 rue du Fort - 92140 CLAMART 01 46 45 31 33 01 46 38 95 72





2 s u r 1 7

1 7 / 1 2 / 2 0 1 5

MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE : Région Ile de France

Unité Lycées - Sous-Direction Territoriale Sud Ouest 62 bis, Avenue André Morizet 92100 Boulogne-Billancourt

01 53 85 65 50 01 53 85 66 99

Mail : [email protected]

MAITRE D'ŒUVRE DE CONCEPTION ET DE REALISATION :

Guillaume SIBELLE Architecte DPLG

16, rue Eugene Carrière 75 020 PARIS

01 40 40 99 82 01 82 83 37 54

Email : [email protected]

IV. PREAMBULE

L'opération est réalisée en corps d’états séparés regroupés en 2 macro-lots :

MACRO-LOT N°1 : Pour les travaux de démolition et l’aménagement de la loge

MACRO-LOT N°2 : Pour les travaux de serrurerie (portail livraisons compris raccordement courant faible / portail d’accès

au stade, garde-corps)

Le présent C.C.T.P. a pour but de faire connaître le programme général de construction et le mode de bâtir.

Bien que classé par lot, le présent C.C.T.P. forme un ensemble qui ne peut être dissocié.

L'entrepreneur suppléera par ses connaissances professionnelles aux éléments qui pourraient être mal indiqués ou omis dans les plans et C.C.T.P.

Il est expressément stipulé que ces descriptions et indications n'ont pas de caractère limitatif et que l'entrepreneur devra prévoir tous les travaux nécessaires au parfait achèvement des travaux et installations.

En conséquence, l'entrepreneur ne pourra en aucun cas arguer des erreurs ou omissions aux plans et C.C.T.P. pour se dispenser d'exécuter intégralement tous les ouvrages nécessaires à l'achèvement des constructions.

L'entrepreneur devra prendre connaissance des cahiers des charges de la Commune, règlement de ZAC, département.





3 s u r 1 7

1 7 / 1 2 / 2 0 1 5

V. CONDITIONS GENERALES D'EXECUTION DES TRAVAUX

L'entrepreneur est réputé, pour l'exécution des travaux, avoir préalablement à la remise des offres :

- Pris pleine connaissance du plan de masse et de tous les plans et documents utiles à la réalisation des travaux ainsi que des sites, des lieux et des zones d'implantation des ouvrages et tous les éléments généraux et locaux en relation avec l'exécution des travaux.

- De l'état des ouvrages existants et de l'environnement.

- Apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'être parfaitement et totalement rendu compte de leur importance, de leurs particularités.

- Procédé à une visite détaillée du bâtiment existant et pris parfaite connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes sujétions relatives aux lieux des travaux, aux accès et aux abords, à la topographie et à la nature des travaux à pied d'oeuvre, ainsi qu'à l'organisation et au fonctionnement du chantier (moyens de communication et de transport, lieux d'extraction des matériaux, ressources en main d’œuvre, énergie électrique, eau, installations de chantier, éloignement des décharges publiques ou privées, voisinages, concomitance des chantiers dans le quartier, etc...).

- Contrôler toutes les indications des documents de consultation, notamment celles données par le C.C.T.P, les plans et dessins, recueilli tous renseignements complémentaires éventuels auprès du Maître d'Oeuvre et également pris tous renseignements utiles auprès des services Publics ou de caractère public (Service des Ponts et Chaussées, Services municipaux, Services des Eaux, Assainissement, Electricité et Gaz de France, P.T.T., France Télécom, les Carrières, etc...).

L'entrepreneur tiendra compte que les travaux sont à réaliser dans des locaux existants et en activités scolaires. Toutes les sujétions induites doivent être prévues.

VI. QUALITE DES TRAVAUX

Les ouvrages doivent être d'excellente qualité, conformes en tout point aux règles de l'Art, exempts de toute malfaçon et présenter toute la perfection dont ils sont susceptibles. S'ils ne satisfont pas à ces conditions, ils sont refusés, démolis et remplacés aux frais de l'entreprise.

Celle-ci est également responsable vis-à-vis du Maître de l'Ouvrage des fautes et malfaçons commises par ses agents ou ouvriers dans la fourniture et l'emploi de matériaux.

VII. QUALITE ET MISE EN OEUVRE DES MATERIAUX ET FOURNITURES

La qualité, la façon et la mise en œuvre des fournitures et matériaux doivent être conformes aux stipulations contenues dans les différentes pièces du Marché.

Elles doivent satisfaire aux dispositions des normes françaises homologuées. Si le Maître d'Œuvre, suivant les stipulations particulières au Marché, impose à l'entrepreneur de s'approvisionner en certains matériaux, éléments ou ensembles, auprès de certains fournisseurs désignés par lui, cet entrepreneur n'en devra pas moins s'assurer que ce matériau, élément ou ensemble répond aux conditions de qualité prescrites.

L'entrepreneur est tenu de produire toutes justifications de provenance et de qualité de matériaux et de fournir tous les échantillons qui lui seraient demandés en vue des essais imposés dans chaque cas particulier par le C.C.T.P.





4 s u r 1 7

1 7 / 1 2 / 2 0 1 5

Dans tous les cas où les mots "équivalent ou similaire" sont employés dans le C.C.T.P., les entrepreneurs doivent soumettre le produit à substituer et le nom du fabricant au Maître d'Oeuvre qui apprécie s'il y a équivalence ou similitude.

Les formules « équivalent » ou « similaire » sont complétées par "ou techniquement équivalent".

VIII. ECHANTILLONS

La présentation des échantillons des matériaux, matériels et fourniture y compris pour les équipements techniques doit être faite pendant la période de préparation.

A la suite de cette présentation, le Maître d'Œuvre, en accord avec le Maître d'Ouvrage fixe son choix et s'il estime qu'il n'y a pas équivalence ou similitude entre les produits présentés et ceux prescrits par le C.C.T.P, l'entrepreneur est tenu de fournir ces derniers.

Les produits retenus sont exposés dans un local aménagé à cet effet et n'en sont retirés qu'après la réception sans réserve.

IX. PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES COMMUNES A TOUS LES CORPS D'ETAT

Les ouvrages et matériaux mis en œuvre devront être conformes aux prescriptions des documents ci-après, en plus des plans, du C.C.T.P. et du programme (sans que cette liste soit limitative) :

- Cahiers des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) - Cahiers des Charges D.T.U. et les règles D.T.U., ainsi que leurs annexes, modificatifs,

additifs ou Erratum. - Cahier des Prescriptions Provisoires ou Techniques isolées, éditées par le C.S.T.B., ayant

valeur de Cahiers des Charges D.T.U. - Les normes françaises de l'AFNOR. - Le Répertoire des éléments et ensembles fabriqués du bâtiment (REEF). - Règles professionnelles et Avis Techniques du C.S.T.B. - Arrêtés du Préfet des hauts de Seine - Code du travail. - Les lois, arrêtés, décrets, relatifs à la protection des bâtiments contre l'incendie, à l'isolation

phonique et thermique et plus particulièrement (sans que cette liste soit limitative).

IX.1. PROTECTION CONTRE L'INCENDIE

L'entrepreneur est tenu de respecter : Réglementation applicable :

- Code de l'Urbanisme (art. R111-2 et R111-4). - Code de la construction et de l'habitation (art. R123-1 à R123-55). - Code du travail, règlement d'hygiène et de sécurité (décrets n° 92-332 et 32-333 du 31 mars

1992 - Arrêté du 05 août 1992). - Décret n° 73-1007 du 31 octobre 1973 relatif à la protection contre les risques d'incendie et

de panique dans les Etablissements recevant du public. - Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de

sécurité pour les Etablissements recevant du public. - Normes NFS 61.930 à 940 relatives aux systèmes de sécurité incendie. - Dispositions applicables au type R, arrêté du 22 juin 1982 - Arrêté du 04 novembre 1975 et instruction du 1er décembre 1976 portant réglementation de

l'utilisation de certains matériaux et produits dans les établissements recevant du public. - Arrêté du 23 Juin 1978 concernant les installations de chauffage. - Arrêté du 02 Février 1993 (J.O. du 18/03/1993) modifiant et complétant le règlement de

sécurité ERP. - Décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs dans les

établissements mettant en œuvre des courants électriques.





5 s u r 1 7

1 7 / 1 2 / 2 0 1 5

- Arrêté du 10 septembre 1970 relatif à la classification des façades vitrées par rapport au danger d'incendie.

- Arrêté du 10 septembre 1970 relatif à la classification des couvertures en matériaux combustibles par rapport au danger résultant d'un feu extérieur.

- Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu.

- Arrêté du 21 Avril 1983 relatif à la détermination du degré de résistance au feu des éléments de construction et conditions particulières d'essais des ventilateurs de désenfumage.

- Instruction technique n° 246 relative au désenfumage. - Instruction technique n° 247 relative aux mécanismes de déclenchement des dispositifs de

fermeture. - Instruction technique n° 248 relative aux systèmes d'alarme. - Instruction technique n° 249 relative aux façades. - Règlement sanitaire départemental.

- Autres textes de références

- Arrêté du 31 mai 1994 fixant les dispositions techniques destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées les établissements recevant du public et les installations ouvertes au public lors de leur construction, leur création ou leur modification, pris en application de l'article R111-19.1 du code de la construction et de l'habitation.

- Décret du 04/08/1980 et ses arrêtés d'application des 24/12/1980 et 21/09/1982, ainsi que la circulaire d'application du 04/10/1982 (Accessibilité des handicapés).

- Arrêté du 31 janvier 1986 concernant la protection des bâtiments d'habitation, code de la construction et de l'habitation.

- Permis de construire et rapports du bureau de contrôle. - Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé

(P.G.C.S.P.S.) établi par le coordonnateur. - Rapport d'étude de sol SIMECSOL du 02.09.1991 - indice A.

IX.2. ISOLATION THERMIQUE

- Loi n°74.908 du 29/10/1974 modifiée relative aux économies d'énergie. - Arrêté du 05 avril 1988 : Equipement et caractéristiques thermiques des bâtiments

d'habitation - règles TH. - Arrêté du 23 Juin 1978 relatif aux installations de chauffage. - Arrêté du 24 mai 2006 : Equipement et caractéristiques thermiques des bâtiments

d'habitation - règles THU. - Réglementation thermique 2012 : - Décret n° 2010-1269 du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et à la

performance énergétique des constructions - Arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de

performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments

IX.3. ISOLATION ACOUSTIQUE

- L'attention des Entrepreneurs est tout spécialement attirée sur les précautions qui devront être prises dans l'exécution de leurs travaux pour une bonne isolation acoustique conforme aux textes en vigueur et notamment l'arrêté du 05 janvier 1995.

- Arrêté du 28/10/1994 pour les logements - Décret du 18/04/1995 pour la protection de l'environnement. - Arrêté du 20/08/1985 pour la protection de l'environnement due aux installations classées

soumises à déclaration. - Arrêté du 06/10/1978 modifié, par l'arrêté du 23/02/1983. - Arrêté du 28/10/1994 abrogeant ceux du 14/06/1969 et 22/12/1975.

IX.4. DOCUMENTS





6 s u r 1 7

1 7 / 1 2 / 2 0 1 5

Les entrepreneurs seront soumis aux prescriptions édictées par les divers services DDT Commune, concernant les infrastructures.

NOTA : Bien que ces documents ne soient pas joints, ils sont censés être connus des entrepreneurs et font

partie intégrante des pièces contractuelles du Marché.

Les entrepreneurs seront donc tenus de se conformer aux spécifications générales et documents techniques y figurant.

Dans le cas où les ouvrages décrits au présent devis pourraient différer ou comporter des indications opposées à celles des normes citées, l'entrepreneur devra toujours en informer le Maître d'Œuvre.

X. VERIFICATION DES DOCUMENTS GRAPHIQUES

L'entrepreneur est tenu, avant toute exécution, de vérifier tous les documents graphiques qui lui sont et seront remis.

Il signalera en temps utile au Maître d'Œuvre les dispositions qui ne lui paraîtraient pas en rapport avec la solidité, la conservation, l'usage auquel ses ouvrages sont destinés.

En cas d'erreurs, d'insuffisance de côtes, l'entrepreneur devra en référer au Maître d'Œuvre qui fera lui-même les mises au point ou rectifications nécessaires.

Aucune mesure ne devra être prise à l'échelle métrique sur les plans.

L'entrepreneur restera seul responsable des erreurs, ainsi que des modifications qu'entraîneraient pour lui, un oubli ou l'inobservation de cette clause.

Les plans de détail établis à plus grande échelle, prévaudront sur les autres.

XI. DOCUMENTS D'EXECUTION

Avant toute exécution, les entrepreneurs doivent soumettre leurs plans d'exécution, épures d'exécution, notes de calculs et notices explicatives à l'approbation du Maître d'Œuvre, du Bureau de Contrôle, et ce pendant la période de préparation.

Tout changement imposé par le Maître d'Œuvre et le Bureau de Contrôle, à quelque moment que ce soit, ne pourra changer en rien le prix de la soumission de l'entrepreneur, si l'entreprise ne présente pas en temps utile des objections écrites et motivées.

Si les entreprises omettent de soumettre au Maître d'Œuvre les documents visés au présent article, elles sont entièrement responsables des conséquences de ces omissions.

Ils sont également responsables du retard dans l'exécution des travaux résultant de la remise tardive nécessitée par leur mise au point.

XII. RELATION AVEC LES SERVICES OFFICIELS ET COMPAGNIES CONCESSIONNAIRES

Les entrepreneurs doivent se mettre en rapport avec tous les services intéressés et en obtenir tous renseignements utiles pour l'exécution de ses travaux.

Il doit se soumettre à toutes les vérifications et visites des agents de ces services ou des organismes désignés par eux (Consuel par exemple).

Il doit fournir tous les documents, toutes les pièces justificatives demandées.





7 s u r 1 7

1 7 / 1 2 / 2 0 1 5

Il doit : - Obtenir tous les accords nécessaires, tant pour les installations faisant partie de la concession que

pour les installations intérieures. - Transmettre au Maître de l'Ouvrage tous les renseignements qu'il a recueillis au cours de ces

contacts et qui concernent, soit la construction, soit l'exécution des travaux qui ne sont pas à sa charge, soit l'exploitation des installations.

- Obtenir tous les certificats de conformité nécessaires et régler tous les frais nécessaires pour les opérations de contrôle ou de vérification, signaler aux services intéressés et dans les délais réglementaires, les dates de commencement et de terminaison de chacune de ses interventions.

L'entrepreneur doit au moment opportun de son propre chef, effectuer toutes les démarches nécessaires auprès des services compétents afin d'obtenir en temps voulu, la mise en service des installations.

Il doit enfin se procurer et remplir les formulaires nécessaires, les faire signer par le Maître de l'Ouvrage et les remettre aux services intéressés.

Il est rappelé que l'entrepreneur est responsable des contraventions de toutes natures qu'il peut encourir du fait de la non-observation des règlements locaux de Voiries et qu'il doit en conséquence faire toutes les démarches utiles auprès des services compétents.

XIII. DOCUMENTS DONNANT LES CARACTERISTIQUES DES TRAVAUX EXECUTES

En fin de chantier, à la réception, chaque entrepreneur fournira en 4 exemplaires une documentation technique complète sur les ouvrages exécutés par lui (3 tirages + 1 reproductible sur CD) :

- Dessins correspondant à la série des plans contractuels et aux dessins de détails établis en cours d'exécution.

- De plus, pour le lot n°06 – « Electricité », ils fourniront les schémas d'installation avec indications des appareils et équipements ( interrupteurs, etc...).

- Notices, en traduction française s'il y a lieu, de fonctionnement et d'entretien. - Liste des appareils de type spécial et de certaines de leurs pièces, en vue de leur

remplacement éventuel, indiquant la désignation exacte, le nom et l'adresse des fournisseurs.

XIV. INSTALLATION DE CHANTIER

Les installations de chantier seront à définir sur un ou plusieurs plans, sur lequel seront portés les emplacements de :

- clôture de chantier avec leurs accès, - bureau de chantier, installations destinées au personnel, sanitaires, vestiaires, réfectoire, - dépôts de matériaux, de stockages, - aires de travail, - voies d'accès, etc...

L'entrepreneur de gros œuvre devra prendre en charge tous ces éléments et sera responsable de la sécurité sur la voie publique.

Ce plan sera établi par l'entreprise de gros œuvre et présenté au C.S.P.S. pour acceptation, au Maître d'Œuvre et aux services compétents pour approbation.

AUCUN TRAVAIL NE POURRA COMMENCER AVANT LES VISITES D'INSPECTION COMMUNES ET AVANT QUE L’INSTALLATION DE CHANTIER NE SOIENT TERMINEES, RACCORDEES ET ACCEPTEES PAR LE C.S.P.S. LORS DE LA VISITE D'INSPECTION COMMUNE.

Tous les locaux seront raccordés aux réseaux d'alimentation des fluides mis à disposition par le Maître d'Ouvrage.





8 s u r 1 7

1 7 / 1 2 / 2 0 1 5

XV. TABLEAU DES INTEMPERIES

L'entrepreneur de gros œuvre devra tenir à jour et faire viser aux rendez-vous de chantier un tableau sur lequel seront inscrits températures et intempéries.

XVI. DOCUMENTS DE CHANTIER

Les entrepreneurs fourniront un exemplaire de l'ensemble des documents suivants : - documents contractuels, - plan d'exécution tenu à jour, qui restera au bureau de chantier à la disposition du Maître

d'Œuvre.

Ces documents pourront être consultés aux rendez-vous de chantier.

XVII. COORDINATION - ORGANISATION MATERIELLE ET COLLECTIVE DU CHANTIER

XVII.1. COORDINATION ET PILOTAGE

La direction des travaux ainsi que le pilotage seront assurés par le Maître d'œuvre d'exécution.

Il rassurera la coordination des entrepreneurs des différents lots.

XVII.2. ORGANISATION MATERIELLE ET COLLECTIVE DU CHANTIER

Toutes les diligences nécessaires à l'organisation matérielle et collective du chantier incombent à l'entrepreneur du lot n° 01 – « Démolition - Gros œuvre » et suivant les prescriptions du coordonnateur SPS.

XVII.3. DEPENSES D'INTERETS COMMUNS A CHARGE D'UN ENTREPRENEUR DESIGNE

Le marché étant passé en corps d'états séparés, l'entreprise titulaire du lot n°01 – « Démolition - Gros œuvre », fera son affaire des limites de prestations et prendra en charge toutes les consommations et suivant la convention prise avec le Maître d'ouvrage.

XVII.3.1 Prestations préliminaires extérieures au bâtiment

Branchement provisoire d'eau et d'électricité

Les branchements provisoires et les compteurs correspondant sont à la charge lot n°01 – « Démolition - Gros œuvre »

Le branchement provisoire d'eau est à la charge lot n°01 – « Démolition - Gros œuvre ». La fourniture et la mise en place de l'armoire de distribution générale d'alimentation du chantier sont à la charge du même entrepreneur.

Dans le cas de déplacement de comptage de chantier durant les travaux, les frais correspondants seront supportés par l'entrepreneur lot n°01 – « Démolition - Gros œuvre ».

Le raccordement se fera sur les compteurs de chantier selon indication du plan de principe d'installation de chantier.

Les canalisations d'eau seront hors gel.

L'installation devra obligatoirement être équipée d'un disconnecteur en tête.





9 s u r 1 7

1 7 / 1 2 / 2 0 1 5

Branchement provisoire d'égouts

Raccordement provisoire sur égout public selon indication du plan de principe d'installation de chantier.

Ils sont à la charge de l'entrepreneur lot n°01 – « Démolition - Gros œuvre ». Cette prestation comporte le branchement sur le réseau général et l'amenée jusqu'à la proximité du bâtiment, en tenant compte des aménagements d'hygiène nécessaires au chantier.

Possibilité d'utiliser des locaux existants, et suivant convention avec le Maître d'ouvrage.

Voies d'accès

Sont à la charge de l'entrepreneur lot n°01 – « Démolition - Gros œuvre »: - l'exécution des voies d'accès provisoires, - l'entretien des voies d'accès, qu'elles aient un caractère provisoire ou définitif, - nivellement pour emplacement des baraques d'entreprises, - la réalisation, l'entretien et l'enlèvement des clôtures, panneaux de chantier, installation

d'éclairage et de signalisation de tout l'espace du chantier et des abords.

Les zones de circulation véhicules seront séparées physiquement des accès piétons.

La délimitation et la signalisation des circulations et zones piétonnes sont à la charge de l'entrepreneur. Elles devront être parfaitement balisées et non encombrées.

Tenir compte des zones existantes et de l'occupation de celles-ci.

Locaux communs - cantonnements - bureaux de chantier

Par principe, tous les locaux communs sont à prévoir au lot n°01 – « Démolition - Gros œuvre » (bureaux, réunions, réfectoire, sanitaires, etc …). Il en doit l'entretien et la bonne marche, jusqu'à la réception des travaux.

Chaque entreprise installera son cantonnement vestiaires.

Tous les ouvrages nécessaires à leurs installations sont prévus au lot démolition gros-œuvre.

Les besoins en surface pour l'installation de réfectoires, de vestiaires, de sanitaires et de bureaux de chantier de chaque entreprise seront détaillés dans les P.P.S.P.S. en vue de l'adéquation des installations prévues. La réalisation des bureaux de chaque entreprise sera organisée dans le cadre de l'harmonisation des P.P.S.P.S., dans les emprises définies par le Maître d'Œuvre.

Le plan d'installation de chantier établi par l'entrepreneur indique les éléments suivants: - Les voies de circulations. - L'implantation et la surface des baraques, vestiaires, sanitaires et réfectoires. - L'implantation et la surface des magasins, aires de stockages, zone de ferraillage. - Les différents points de raccordements aux réseaux. - Les zones situées à l'intérieur des emprises, dans lesquelles aucun stockage ne sera fait,

et qui permettront à tout moment l'accès des pompiers y compris la nuit.





1 0 s u r 1 7

1 7 / 1 2 / 2 0 1 5

XVII.3.2 L'entrepreneur lot 01 Démolition - Gros œuvre :

a) soumettra à l'avis du Maître d'Œuvre du Maître d'ouvrage et du Coordonnateur SPS, avant démarrage de toute intervention, un plan d'installation de chantier indiquant les éléments suivants :

- Les accès du chantier (véhicules et piétons). - Les modalités de clôturage. - L'implantation de la zone cantonnements pour tous les salariés et travailleurs indépendants

du chantier (baraques vestiaires, réfectoires, installations sanitaires). - Les voies d'accès piétonnes pour accéder à pied propre jusqu'à la zone cantonnement,

depuis l'extérieur comme depuis les zones de travaux. - L'emplacement des zones de stationnement pour les véhicules des entreprises, des

personnels et des visiteurs. - L'implantation des bureaux de chantier y incluant les bureaux de la Maîtrise d'Ouvrage de la

Maîtrise d'Œuvre et du C.S.P.S, et une salle de réunion.

b) complétera ce plan d'installation de chantier, à l'avancement des travaux, en précisant les éléments suivants :

- L'implantation des zones de stockage. - L'implantation des ateliers et aires de travail spécifiques - Les modifications envisagées par rapport aux éléments de base.

c) Organisera dans le cadre des dispositions définies par la Maîtrise d'Œuvre, la Maîtrise d'ouvrage, et le Coordonnateur SPS, l'installation de chantier en respectant les modalités suivantes :

- Vérifier que les dispositions du Code du Travail en matière d'issues et dégagements soient respectées.

- Utiliser les baraquements compatibles les uns avec les autres, de manière à ce que la zone de cantonnement puisse être la plus homogène possible et s'inscrive dans la surface définie.

- Ne pas utiliser les sous-sols pour réaliser des vestiaires ou des réfectoires pour les entreprises, sauf dispositions exceptionnelles particulières à examiner selon la réglementation.

En cas de nécessiter, la possibilité d'utiliser certains locaux existants comme vestiaire, réfectoire et sanitaires peut être envisagée sous réserve de présenter un plan au Maître d'Œuvre, au Maître d'ouvrage et au Coordonnateur SPS pour accord.

L'entrepreneur installera les locaux communs pendant la période de préparation. Il mettra en place l'installation de chantier pour l'ensemble des entreprises lot, en tenant compte de l'évolution des effectifs.

Conformément au décret 01/10/1987 les circulations doivent être internes entre sanitaires, vestiaires et réfectoires.

Les installations sanitaires : Ces installations seront dimensionnées de manière à respecter les quotas suivants :

- 1 lavabo à eau chaude / eau froide réglable pour 5 personnes. - 1 W.C. à la turque et 1 urinoir (ou un W.C.) pour 15 personnes. - des douches en nombre suffisant. - de moyens de chauffage avec régulation.

Les vestiaires : Ils devront être dimensionnés de manière à prévoir une surface de 1,25 m² par salarié.

Ils devront être équipés : - D'armoires individuelles ininflammables à double compartiment. - De sièges en nombre suffisant. - De moyens de chauffage avec régulation.

Les réfectoires : Ils devront être dimensionnés de manière à prévoir une surface de 1,5 m² par salarié.





1 1 s u r 1 7

1 7 / 1 2 / 2 0 1 5

Ils seront équipés : - De table et chaises en quantité suffisante. - D'un moyen de conservation et de réfrigération des aliments et boissons. - D'un moyen de réchauffer les plats. - De moyens de chauffage avec régulation. - D'un robinet d'eau potable eau chaude / eau froide réglable.

La salle de réunion : Elle est dimensionnée de manière à accueillir 1 personne par entreprise + 5 personnes. Cette salle

abritera les équipements individuels de protection destinés aux visiteurs (bottes, chaussures, casques, lunettes, protections auditives, vêtements de pluie, équipements spéciaux etc. exempt de toute publicité).

Bureaux de chantier : (même salle que réunion) Les bureaux Maîtrise d'Ouvrage, d'Oeuvre, C.S.P.S. seront installés dans la zone à aménager, avec

l'agrément du Maître d'ouvrage (avec possibilité en locaux excitants).

Ils seront équipés de : - Bureaux, chaises et armoires en quantités suffisantes. - Sanitaires spécifiques, 1 homme + 1 femme. - Chauffage électricité. - Un téléphone/fax.

Pendant toute la durée du chantier l'entreprise lot 01 Démolition - Gros œuvre : - Assurera le maintien en place et l'entretien permanent. - Chauffera à l'aide d'appareils de chauffage pourvus de système de régulation. - Assurera la fourniture des consommables (savon, essuie-main à usage unique, papier

toilette) tant que nécessaire. - Réalisera le nettoyage quotidien de ces locaux ainsi que les circulations communes et

l'évacuation des ordures. - Mettra en place dans chaque local réservé au personnel des extincteurs portatifs en nombre

suffisant. - Assurera pour chacun de ces locaux les branchements électriques depuis le tableau général

et les raccordements sanitaires des réfectoires.

Téléphone L'installation téléphonique du chantier et du fax et les consommations sont à la charge de

l'entrepreneur lot 01 Démolition - Gros œuvre.

Clôture de chantier La clôture de chantier sera constituée par un palissage réglementaire jointif du type bacs acier d'une

hauteur de 2,50 m aux couleurs conventionnelles du Maître d'Ouvrage mis en place par l'entrepreneur de gros-œuvre. Il en devra l'entretien, la garde jusqu'à la fin du chantier, son enlèvement et la remise en état des lieux.

Des ensembles type HERAS sur plots en béton, peuvent être utilisés dans certains cas et suivant les prescriptions du coordonnateur SPS.

Gardiennage La responsabilité générale de la protection du chantier pendant toute la durée du chantier est à la

charge de l'entrepreneur de gros-œuvre – charge à lui de répartir les frais de gardiennage à la charge des entreprises concernées.

XVII.4. PRESTATIONS DES BATIMENTS PROPREMENT DITS

XVII.4.1 Eau (réseau intérieur)

Le raccordement du réseau provisoire intérieur est à la charge de lot n°01 – « Démolition - Gros œuvre ». (points de puisage minimum).





1 2 s u r 1 7

1 7 / 1 2 / 2 0 1 5

XVII.4.2 Electricité (réseau intérieur)

Le raccordement du réseau provisoire est à la charge de l'entrepreneur lot n°01 – « Démolition - Gros œuvre ».

Il sera prévu 3 points de branchement minimum.

XVII.4.3 W.C.

L'installation des W.C. y compris leurs évacuations, est à la charge de l'entreprise lot n°01 – « Démolition - Gros œuvre ».

Le nombre et l'importance des W.C. seront variables selon l'importance du chantier.

Nota : possibilité d'utiliser des locaux existants (suivant article 17.314 C)

XVII.4.4 Fermeture provisoire des bâtiments

Les fermetures provisoires du bâtiment et des zones mitoyennes à ce projet et la prise en charge des clés, nécessaires pour interdire l'accès en dehors des heures de chantier, sont à la charge de l'entreprise lot n°01 – « Démolition - Gros œuvre ».

XVII.4.5 Evacuation provisoire des eaux pluviales reçues par le bâtiment

Est à la charge de l'entrepreneur de lot n°01 – « Démolition - Gros œuvre ».

XVII.4.6 Implantation des futurs locaux

Le Maître d'Ouvrage aura à sa charge l'implantation des limites du terrain d'assiette du projet et 1 point NGF. (Ensemble bâtiment existant, tenir compte des ouvrages existants, des circulations et niveaux à respecter dans le cadre de la sécurité et de l'accessibilité "handicapés".

L'entrepreneur de gros-œuvre devra l'implantation de la zone construction et devra fournir un certificat d'implantation du bâtiment.

XVII.4.7 Trait de niveau

Dans tous les locaux, le trait de niveau doit être battu à 1.00 m du niveau fixé par chaque zone fini par l'entrepreneur.

Si le trait de niveau vient à être effacé, l'entrepreneur doit le tracer à nouveau et à ses frais aussi souvent que le Maître d'Œuvre le jugera utile.

Ensemble à la charge de l'entrepreneur du lot 01 Démolition - Gros œuvre.

XVII.5. PRESTATIONS DIVERSES

XVII.5.1 Photos

Photos significatives suivant l'avancement des travaux et suivant nécessité, seront prises par le Maître d'Œuvre.

XVII.5.2 Nettoiement du chantier

Le chantier devra être constamment tenu en état de propreté.

Aussi chaque Entrepreneur devra le nettoyage, la descente à la benne de ses gravois, provenant de ses travaux.

L'entrepreneur du lot n°01 – « Démolition - Gros œuvre » devra la mise en place et les remplacements de la benne à gravats durant tout le chantier, et ceci jusqu'à la réception sans réserve et autant de fois que nécessaire.

L'entreprise lot n°01 – « Démolition - Gros œuvre » devra la descente et l'enlèvement des gravois non identifiés.





1 3 s u r 1 7

1 7 / 1 2 / 2 0 1 5

L'entreprise lot n°01 – « Démolition - Gros œuvre » devra la mise en place et déplacements si nécessaire, d'une aire de lavage des camions à proximité de la sortie du chantier.

XVII.5.3 Nettoyage avant réception

L'entrepreneur de peinture doit faire un nettoyage complet dans l'ensemble des bâtiments avant la réception, conformément au CCTP peinture.

Ce nettoyage sera exécuté sur l'ordre du Maître d'Œuvre.

XVII.5.4 Chauffage de chantier

Lorsque le chauffage de chantier est nécessaire pour la bonne marche des travaux, les frais y afférents, compris sujétions diverses sont supportés par la ou les entreprises ayant besoin pour leurs travaux de températures nécessaires.

Si ce chauffage est nécessité par un retard, l'entreprise responsable du retard, supportera l'ensemble des frais.

Si l'installation de chauffage du bâtiment est utilisée pour le chauffage du chantier, les conditions suivantes sont respectées :

- Le clos et le couvert des locaux à chauffer doivent être assurés avant toute mise en route de l'installation ainsi qu'une alimentation en eau et en électricité propre à permettre son fonctionnement régulier.

- L'entrepreneur s'assure contre les risques et dommages de l'exploitation spéciale de l'installation de chauffage et atteste avant la mise en service, que les conditions techniques minimales pour accéder à cette demande sont réalisées.

XVII.5.5 Contrôle des entrées et sorties

Le filtrage, par encadrement des entrées piétonnes, sera assuré par le chef de chantier présent sur le site.

Il est de la responsabilité de l'entreprise concernée de gérer, de coordonner et de contrôler les accès au chantier de son personnel, de ses prestataires de service et de ses livraisons. Elle nommera un responsable de ce contrôle dans son personnel. Ce responsable s'assurera que chacun porte les protections individuelles indispensables dès l'entrée du chantier.

Toutes les portes du chantier seront équipées de cylindre provisoire (ou tout autre dispositif assurant la même fonction). Les accès de chantier comporteront donc dès l'origine la serrure adéquate. Une clé sera remise à chaque représentant du Maître d'Ouvrage, de la Maîtrise d'Œuvre et de la Coordination S.P.S.

Lot n°01 - « Démolition - Gros œuvre »: sera chargé de la fourniture de la clef pour la phase installation de chantier/cantonnement

Lot n°03 – « Menuiseries intérieures » sera chargé de la fourniture de la clef pour les différents locaux.

Le registre des présents de chaque entreprise devra être consultable sur le chantier à tout moment.

Chaque membre du personnel de chantier devra obligatoirement porter sur lui en toute circonstance la marque de son appartenance à son entreprise, y compris pour les sous-traitants.





1 4 s u r 1 7

1 7 / 1 2 / 2 0 1 5

XVIII. TRI SELECTIF DES MATERIAUX ET EVACUATIONS

Les déchets de chantier devront être gérés et traités dans le cadre de la législation en vigueur, notamment sans que la liste des lois suivantes soit limitative – loi 75-633 du 15 juillet 1975 – loi 76-663 du 19 juillet 1976 – loi 92-646 du 13 juillet 1992 – loi 95-101 du 2 février 1995.

Ainsi que des décrets sur les déchets de chantier et emballages. - décret 77-974 du 19 août 1977 relatif à l'élimination de l'amiante - circulaire du 11 juin 1987 - décret du 18 décembre 1992 - arrêté du 9 septembre 1997 - décrets relatifs à l'élimination des matériaux pollués de toute nature.

Chaque entreprise est invitée à se procurer le Guide des Déchets de chantier de bâtiment de janvier 1998 établi par l'ADEME.

Le tri des déchets devra obligatoirement être fiat sur le chantier tel que suit : - les déchets dangereux et emballages assimilés seront évacués dans une installation de

classe 1 par l'entreprise productrice - les déchets inertes devront être évacués dans une installation de classe 3 par l'entreprise

productrice - les emballages ménagers et assimilés seront évacués dans une installation de classe 2 par

l'entreprise productrice.

Le transport des déchets de chantier devra être effectué dans le strict respect de la réglementation. L'ensemble des matériaux amiantés et de démolition sera chargé et évacué par l'entreprise dans le cadre forfaitaire de son marché.

L'entreprise aura pris connaissance, préalablement à la signature de son marché, des diagnostics concernant l'amiante, le plomb et la pollution des sols, diagnostics diligentés par le Maître d'Ouvrage.

En conséquence, aucun supplément ne sera dû au titre du traitement et de l'évacuation des déchets.

L'entreprise du présent lot devra obligatoirement présenter à la Maîtrise d'Œuvre les bordereaux de suivi des déchets de toute nature.

XIX. REMISE EN ETAT DU CHANTIER

Lors de l'achèvement des travaux de tous les lot l'entrepreneur lot 01 Démolition - Gros œuvre, doit remettre le terrain en état dans la limite de propriété, en procédant à l'enlèvement de tous les gravats, déchets, et détritus divers et au nivellement du sol de manière à ne laisser substituer aucune trace de chemins provisoires, ornières, dépôts de matériaux ou fouilles quelconques et en général de toutes les parties détériorées pendant l'exécution des travaux.

XX. USAGES DES MATERIELS ET ENGINS

Afin d'éliminer au maximum les bruits de chantier, tous les engins de levage et poste de bétonnage fonctionneront obligatoirement à l'électricité.

En règle générale, l'usage de moteur à explosion ou diesel ne pourra être toléré que pour les véhicules de chantier, ou les compresseurs dans le cas de démolition et à condition que ces moteurs soient munis de silencieux réglementaires.





1 5 s u r 1 7

1 7 / 1 2 / 2 0 1 5

XXI. TROUS - SCELLEMENTS – CALFEUTREMENTS

XXI.1. TROUS

XXI.1.1 Béton

Les trous, percements, trémies, niches, feuillures, saignées, etc..., réservés dans le béton armé lors du coulage du béton seront indiqués par chaque lot de second oeuvre pendant la période de préparation. Le lot n°1 - « Démolition - Gros-Œuvre » devra en tenir compte.

Les mêmes trous dans le béton armé, pratiqués après coup pour quelque raison que ce soit, impossibilité ou omissions d'indications, seront exécutés par le lot 01 Démolition - Gros œuvre, mais aux frais des entreprises retardataires.

XXI.1.2 Maçonnerie

Tous les trous seront réalisés par chaque lot.

XXI.1.3 Plâtre

Tous les trous seront réalisés par chaque lot.

XXI.2. SCELLEMENTS

Chaque lot exécutera ses propres scellements dans toute nature de matériaux.

Si le Maître d'Oeuvre ou le Bureau de Contrôle estime les scellements mal exécutés (en particulier dans le B.A.), il en chargera l'Entreprise du lot 01 Démolition - Gros œuvre, sans que celle-ci puisse refuser, aux frais des lots intéressés.

Les scellements des coffrets sont à la charge lot n°1 - «Démolition - Gros-Œuvre».

XXI.3. BOUCHEMENTS ET RACCORDS

Par chaque lot dans toute nature de matériaux, sauf dans le cas ou il est prévu un enduit ciment ou du béton, ce travail sera à la charge du lot n°1 - «Démolition - Gros-Œuvre».

Le plâtrier doit ses propres raccords (blocs-portes, châssis, etc...).

Le bouchement des gaines techniques est toujours à la charge du lot n°1 - «Démolition - Gros-Œuvre».

XXII. CALFEUTREMENT

XXII.1. DANS BETON ET MAÇONNERIE

A la charge du lot n°1 - «Démolition - Gros-Œuvre».

XXII.2. DANS PLATRE

A la charge du lot n°02 – « Cloisons - Doublages - faux-plafond ».

A la charge des lots techniques concernant les pénétrations en ouvrages.

XXIII. CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

En début de chantier, l'entrepreneur donnera le nom de la personne chargée d'assurer le contrôle des matériaux et de leur mise en œuvre.

Le contrôle interne auquel est assujettie l'entreprise doit être réalisé à différents niveaux :





1 6 s u r 1 7

1 7 / 1 2 / 2 0 1 5

- Au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, l'entrepreneur s'assurera que les produits commandés et livrés sont conformes aux normes et aux spécifications complémentaires éventuelles du Marché.

- Au niveau du stockage, l'entrepreneur s'assurera que celles de ses fournitures qui sont sensibles aux agressions des agents atmosphériques et aux déformations mécaniques sont convenablement protégés.

- Au niveau de l'interface entre lot, l'entrepreneur vérifiera, tant au niveau de la conception que de l'exécution, que les ouvrages à réaliser ou exécuter par d'autres lots permettent une bonne réalisation de ses propres prestations.

- Au niveau de la fabrication et de la mise en œuvre, le responsable des contrôles internes de l'Entreprise vérifiera que la réalisation est faite conformément aux D.T.U. ou Règles de l'Art.

- Au niveau des essais, l'entrepreneur réalisera les vérifications ou essais imposés par les D.T.U. et les règles professionnelles et les essais particuliers supplémentaires exigés par les pièces écrites.

En ce qui concerne les installations techniques, les Entreprises sont tenues d'effectuer obligatoirement les essais et vérifications de leurs installations et d'établir les procès-verbaux justificatifs.

La liste et la description de ces essais et vérifications de fonctionnement des installations COPREC n° 1 ont fait l'objet d'une Publication du MONITEUR DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS du 3 décembre 1982 (supplément spécial n° 82.49 Bis).

Les modèles types de procès-verbaux COPREC n° 2 ont fait l'objet d'une publication du MONITEUR DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS du 3 décembre 1982 (Supplément spécial n° 82.49 Bis).

Ces essais et vérifications portent sur : - Essais in situe pour les éléments en façade, étanchéité entre les menuiseries et élévations - Réseau d'alimentation en E.C, - Le chauffage, - Les installations électriques, - Réseau d'évacuation et d'alimentation en eau, (en phase de modification en préau) - Les équipements de sécurité type blocs de secours, alarmes …

Les procès-verbaux ainsi établis seront communiqués au Bureau de Contrôle en fin de chantier pour avis.

Les constructeurs visés à l'Article 1792.1 du Code Civil effectueront les vérifications techniques auxquelles ils sont tenus pour leurs propres prestations.

XXIV. VERIFICATIONS TECHNIQUES

L'Article R III.40 du Décret 78.1146 du 07/12/1978 demande au Contrôleur Technique de s'assurer que les "Vérifications techniques qui incombent à chacun des Constructeurs énumérés à l'Article 1792.1 du Code Civil s'effectuent de manière satisfaisante".

En fonction de cela les constructeurs sont tenus de pouvoir justifier chacune des options choisies en mettant en place un système d'autocontrôle. Ceci pourra se concrétiser pour les Entreprises par :

- une procédure de diffusion des règles, spécifications, plan à jour, etc... - une organisation hiérarchique des vérifications par les exécutants eux-mêmes. - un programme de vérifications concernant les études, les approvisionnements, le stockage,

la manutention, l'exécution ou les essais (éprouvettes pour un béton, essais de vérification de compactage pour un sol, etc...).





1 7 s u r 1 7

1 7 / 1 2 / 2 0 1 5

Une élaboration de fiches de vérification attestant la réalité de ces vérifications : fiches de vérification des études, fiches de vérification de l'exécution, fiche ou PV d'essais (les fournitures seront nécessairement identifiables et il devra être présenté des certificats de provenance ainsi que des procès-verbaux justifiant que les essais ont été faits en conformité avec les Règles professionnelles.

XXV. OBLIGATIONS EN MATIERE D'HYGIENE ET DE SECURITE

Tout intervenant sur le chantier est informé que le Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (P.G.C.S.P.S.) est contractuel.




RREEGGIIOONN IILLEE--DDEE--FFRRAANNCCEE

Lycée Jacques MONOD - 4 rue du Fort - 92140 CLAMART

Réaménagement de la loge et de l’accès au bâtiment administratif -

Remplacement du portail Livraisons

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

C.C.T.P - T.C.E

DOSSIER DCE

SEPTEMBRE 2015

MACRO-LOT N°2 - SERRURERIE

LOT 1 – SERRURERIE



M a c r o l o t 2 L O T 1 – S e r r u r e r i e


1 s u r 6

1 7 / 1 2 / 2 0 1 5

LOT N°1 -SERRURERIE

I. INSTALLATIONS DE CHANTIER

I.1. GENERALITES

Comme indiqué en lot n°00 – « Prescriptions Communes », l'entrepreneur devra prendre en compte et se conformer à l'ensemble des dispositions et obligations en vigueur en matière de sécurité et de protection.

II. PRESCRIPTIONS GENERALES

Ces travaux seront conçus et réalisés conformément aux prescriptions et réglementations en vigueur.

Elle est soumise aux essais correspondant à la certification 3 étoiles. Elle est posée en applique ou mortaisée sur un bloc-porte de niveau 5. L'ensemble doit être installé suivant les préconisations APSAD de protection mécanique.

Elle doit fonctionner avec tout type de cylindre européen.

Garde-corps: NF P 01.012 : Règles de sécurité relatives aux dimensions des garde-corps et rampes

d'escaliers. NF P 01.013 : Essais des garde-corps, méthodes et critères. AUX NORMES A.F.N.O.R. (Association Française de Normalisation) et notamment : (liste non

exhaustive) NF P06-001 : Charges d'exploitation des bâtiments. NF P06-004 : Charges permanentes et charges d'exploitation dues aux forces de la pesanteur. NF P01-012 et NF P01-013 : Règles de sécurité relatives aux dimensions des garde-corps et rampes d'escaliers. NF E85-015 Éléments d'installations industrielles – Moyens d'accès permanents, escaliers,

échelles à marches et garde-corps. NF EN 13241.1 (NF P25-380.1) : Portes industrielles, commerciales et de garages, norme de

produit, Partie 1 produits sans caractéristiques coupe-feu, ni pare-flamme. NF EN ISO 14713 : Protection contre la corrosion du fer et de l'acier dans les constructions –

Revêtements de zinc et d'aluminium – Lignes directrices. NF EN ISO 1461 : Revêtements par galvanisation à chaud sur produits finis ferreux –

Spécifications et méthodes d'essai. NF EN ISO 2081 : Revêtements métalliques – Dépôts électrolytiques de zinc sur fer ou acier. AUX REGLES DE CALCUL D.T.U. et modificatif et en particulier : (liste non exhaustive) Règles NV 65 modifiées Avril 2000 (D.T.U. P06-002 Règles de calcul définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions et annexes. Règles N 84 modifiées 95 d'Avril 2000 (D.T.U. P06-006) : Action de la neige sur les constructions + Erratum 2, modificatif 1. Règles CM 66 : Pour le calcul et l'exécution des constructions métalliques. Additif 1980 : " Règles de calcul des constructions en acier " parues dans la revue C.T.I.C.M.

n°1/1981. Aux REGLES PARASISMIQUES 1969 révisées 1982 et ANNEXES, au DECRET N° 91.461 du 14

mai 1991, à l'ARRETE du 16 juillet 1992 Règles PS 92 (NF P06–013 – DTU Règles PS 92) AFNOR Décembre 1995. A LA REGLEMENTATION THERMIQUE





2 s u r 6

1 7 / 1 2 / 2 0 1 5

A LA REGLEMENTATION ACOUSTIQUE A la Circulaire interministérielle n° DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007 relative à l’accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au

public et des bâtiments d’habitation et ses annexes AUX AVIS ET DECISIONS DU CONTROLEUR TECHNIQUE AUX DECISIONS DE LA COMMISION PLENIERE DES ASSURANCES DE BIENS ET DE

RESPONSABILITE (anciennement APSAD) AAUX CAHIERS DES CHARGES DE MISE EN OEUVRE ET SPECIFICATIONS DES FABRICANTS AUX AVIS TECHNIQUES DU C.S.T.B. AUX règles Professionnelles SNJF concernant l'utilisation des mastics pour l'étanchéité des joints A LA REGLEMENTATION NATIONALE EN VIGUEUR CONCERNANT LES HANDICAPES AU CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES COMMUN A TOUS LES LOTS (CCTPC) AUX PRESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES SUIVANTES : MARQUAGE CE Les Produits de construction comportant le marquage CE devront être conforme à la directive

européenne 89/106.

III. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

III.1. CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux de métallerie, garde-corps, escalier comportent dans tous les cas : Les études, dessins d'exécution, La fourniture, le transport, le stockage du matériel, La fourniture, la pose des chevilles, douilles auto-foreuses et autres système non incorporés au

gros œuvre, ainsi que les taquets de calage, La fourniture des dispositifs de fixation (rails, douilles, taquets) lorsque ceux-ci doivent être

incorporés au gros-œuvre, Les réservations (feuillures, engravures et trous) qui n'auraient pu être réalisées par

l'entrepreneur de gros œuvre du fait de l'entrepreneur de métallerie qui n'aurait pas fourni en temps utile les plans d'exécution, L'enlèvement des déchets, débris et emballages de l'entrepreneur conformément à l'article 13 de

la norme NFP03.001, La galvanisation de l'ensemble de la métallerie.

III.2. QUINCAILLERIE

L'entrepreneur doit toutes les quincailleries nécessaires à la parfaite tenue des ouvrages. Le ferrage sera au point de vue quantité et qualité, conforme aux indications du R.E.E.F.

Toute la quincaillerie sera de première qualité, l'entreprise devra faire agréer par le maitre d’œuvre, toutes les pièces de métallerie et présenter un échantillon de chacune de ses fournitures sur demande de l'architecte.

III.3. AGREMENT DES FOURNITURES

Un échantillon des matériaux utilisés : en métallerie accessoires devra être soumis à l'architecte avant toute commande, pour agrément.

III.4. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES CONCERNANT LA MISE EN ŒUVRE

III.4.1 Fixation des garde-corps

L'entrepreneur du présent lot devra : fourniture des douilles, pattes à scellements, équerres de fixation..., trous tamponnés nécessaires ou réservations dans les éléments préfabriqués,





3 s u r 6

1 7 / 1 2 / 2 0 1 5

tous scellements, toutes dispositions seront prises pour assurer les libres dilatations.

III.4.2 Pose des ouvrages de menuiserie

Les ouvrages de menuiserie seront mis en place et maintenus dans des conditions telles qu'ils ne puissent subir aucun déplacement pendant le cours du chantier.

Toutes cales et étrésillons provisoires devront être placés à l'effet d'empêcher la déformation des ouvrages.

III.4.3 Précisions supplémentaires

L'entreprise stockera ses matériaux avec le plus grand soin (éléments de métallerie).

Tout élément détérioré ou déformé sera refusé.

Pour la pose de ses garde-corps l'entrepreneur devra la vérification du trait de niveau.

III.4.4 Trous et scellements

L'entrepreneur de gros œuvre sera tenu de réserver les trous et feuillures selon les plans de détail qui lui seront fournis en temps utile par l'entrepreneur du présent lot.

Les trous seront percés avec soin aux dimensions strictement nécessaires, les scellements seront toujours faits au ciment et à la charge du présent lot. Ces scellements seront arrêtés à 0,01 du nu fini, définitif des ravalements. Les entrepreneurs de gros œuvre, peinture, etc. devront exécuter les raccords superficiels des parements. Cette spécification n'est plus valable dans le cas de platine cache scellement ; le raccord sera alors affleuré au nu fini du mur.

Il ne sera fait aucun percement dans les ouvrages en B.A. sans s'être assuré auparavant auprès de l'entrepreneur de gros œuvre que ces percements ne nuisent pas à la solidité des ouvrages.

L'entrepreneur de métallerie devra prendre toutes précautions pour ne pas dégrader les enduits de maçonnerie ou parements faits, toutes réparations ou remises en état de nécessité de ce fait lui incombant.

Il devra poser ses ouvrages avec joints.

Les scellements au pistolet et soudage de fixation sur ossature métallique sont interdits.

Les réservations (feuillures, engravures, trous) qui n'auraient pu être réalisées par l'entrepreneur de gros œuvre du fait que l'entrepreneur du présent lot n'aurait pas fourni en temps utile les plans et croquis précisant les caractéristiques dimensionnelles des ouvrages en vue de leur adaptation aux ouvrages de gros œuvre seront exécutées par le présent lot.

La fourniture et la pose des joints plastiques de calfeutrement dans les cas de pose en feuillure finies ou brute sont à la charge du présent lot.

III.4.5 Protections

Pour ouvrages dits "extérieurs" : métallisation ou galvanisation à chaud de 120 microns de zinc minimum ou laquage au four 40 microns.

Avant pose, l'entrepreneur devra vérifier si les ensembles ont bien été peints à une couche sur toutes les faces et, ce, en cas de carence, en informer le Conducteur d'Opération.

Nota : galvanisation qualité marine exigée





4 s u r 6

1 7 / 1 2 / 2 0 1 5

III.5. COMBINAISONS – PASSE GENERAUX

Les canons de serrure devront pouvoir fonctionner sur passes généraux total ou partiel, ou plusieurs combinaisons, avec les portes dues aux lots Menuiseries intérieures et extérieures alu suivant organigramme à approuver par le Maître d'ouvrage.

III.6. PROTECTION DES OUVRAGES METALLIQUES

Toutes les pièces métalliques (profilés, organes de tenue et accessoires de fixation) en acier tels que : platines, boulons, scellements, sabots et pièces d'appuis, etc. seront protégés de la corrosion par métallisation ou galvanisation à chaud de 80 microns de zinc minimum. Les zones détériorées seront reprises in situ par peinture riche en zinc.

III.7. PROTECTION PROVISOIRE DES OUVRAGES

L'entrepreneur étant seul responsable de ses ouvrages jusqu'à la réception du bâtiment, devra en assurer la protection pendant toute la durée du chantier et le nettoyage soigné en fin de chantier ainsi que la vérification d'aspect, d'alignement et la parfaite tenue des ensembles.

III.8. SECURITE ANTI-CHUTES

A prévoir conformément à la Réglementation en vigueur concernant la protection des travailleurs contre les chutes de hauteur.

III.9. COORDINATION, SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE SUR LES CHANTIERS

L’entreprise devra se référer et chiffrer les demandes du PGC SPS

Voir Prescriptions communes à tous les corps d'état et PGC SPS.

Se référer notamment aux plans d’installation de chantier et plans de circulation.

III.10. DEMARCHE QUALITE ENVIRONNEMENTALE

Dans le cadre de la démarche environnementale du projet, les matériaux devront être proposés en fonction de leur qualité sanitaire et de leur impact environnemental.

Les fiches de déclaration environnementales et sanitaires (FDES) devront être fournies

Le projet à construire étant situé dans un environnement occupé, l’entrepreneur prendra toutes les précautions nécessaires afin de garantir un chantier faibles nuisances, tout en conservant la possibilité d’utilisation des usagers.

III.11. GESTION DES DECHETS

Voir Prescriptions communes à tous les corps d'état et PGC SPS.





5 s u r 6

1 7 / 1 2 / 2 0 1 5

IV. DESCRIPTION DES OUVRAGES

Nota : Une attention particulière sera apportée concernant la mise en œuvre des ouvrages ; des tests d’étanchéité à l’air pourront être réalisés ultérieurement.

IV.1. PORTAIL PROVISOIRE

Sans objet

IV.2. GARDE-CORPS METALLIQUE - ZONE 1 - LOGE

Fourniture et pose d’un garde-corps en acier galvanisé y compris support, répondant aux normes ERP, l’ensemble sera réalisé suivant les détails architectes.

Garde-corps de 1.00m ht, compris montants sur piètement, main courante, fixation, platines, chevilles, traverses, consoles et tube, toutes sujétions de mise en œuvre.

Conformité à la norme NF EN ISO 14122-3 requise.

Fourniture et mise en œuvre de garde-corps en acier galvanisé, déroché en usine, comprenant : Montants verticaux raidisseurs en fer plat section 40x10, disposés à espacement réguliers, fixés

par platines 12x12 sur les dalles des paliers. Lisse haute formant main courante en fer plat de 40x10, compris façonnages d'extrémités,

fixation sur montants. Lisse basse en fer plat de 40x10, soudée sur les montants. Montants intermédiaires en fer plat de 40x10, disposés à espacement régulier, soudés sur les

lisses hautes et basses. Plus-value pour façon plinthe.

Y compris toutes sujétions pour coupes, assemblages, embouts et mise en œuvre droite.

Finition soignée, soudures meulées.

La fixation sera du type à l'anglaise, sauf cas particuliers suivant plans et coupes de l'architecte, et devra garantir une tenue et une sécurité parfaite. L'entrepreneur devra mettre en œuvre tous les accessoires nécessaires à cet effet.

Protection contre la corrosion : Les visseries et autres petits accessoires seront en inox (type 316L ou équivalent).

Ecartements des lisses et hauteurs conformes à la réglementation en vigueur.

Dimensions et réalisations suivant détails de l'Architecte.

Localisation : − Suivant plans architecte

IV.3. PORTAIL METALLIQUE – ZONE 2 – ACCES LIVRAISON

Type Clonor B01 NV motorisé ou équivalent –relié à l’interphonie existante

Porte à 2 vantaux, de dimensions suivant plans, et comprenant en particulier : ▪ Bâti huisserie en acier galvanisé, ▪ Porte remplissage identique à la porte existante. Ferrages : ▪ Paumelles en acier, force et (4 mini)quantité suivant poids du vantail





6 s u r 6

1 7 / 1 2 / 2 0 1 5

▪ Bec de cane ▪ manœuvre aux deux faces par béquille et rosaces adaptées à la serrure teinte aluminium anodisé

ou équivalent. ▪ Serrure de sûreté avec cylindre à canon européen à combinaisons (3 clés) 2 entrées au présent

lot.

Organigramme du par le lot menuiserie extérieures ▪ Bouton de dé-condamnation intérieur avec clé. ▪ Ferme porte automatique permanent hydraulique et réglable (force en rapport avec le poids du

vantail), avec frein à l'ouverture, temporisation et bras anti vandalisme pour porte à 1 vantail suivant localisation

Localisation : – Suivant plans architecte,

IV.4. PORTAIL METALLIQUE – ZONE 3 – ACCES STADE

Type Clonor B01 NV manuel ou équivalent

Porte à 2 vantaux, de dimensions suivant plans, et comprenant en particulier : ▪ Bâti huisserie en acier galvanisé, ▪ Porte remplissage identique à la porte existante. Ferrages : ▪ Paumelles en acier, force et (4 mini)quantité suivant poids du vantail ▪ Bec de cane ▪ manœuvre aux deux faces par béquille et rosaces adaptées à la serrure teinte aluminium anodisé

ou équivalent. ▪ Serrure de sûreté avec cylindre à canon européen à combinaisons (3 clés) 2 entrées au présent

lot.

Organigramme du par le lot menuiserie extérieures ▪ Bouton de dé-condamnation intérieur sans clé suivant localisation. ▪ Ferme porte automatique permanent hydraulique et réglable (force en rapport avec le poids du

vantail), avec frein à l'ouverture, temporisation et bras anti vandalisme pour porte à 1 vantail suivant localisation

Localisation : – Suivant plans architecte,

V. Nettoyage du chantier

Nettoyage du chantier selon "Prescriptions Techniques Générales" paragraphe "Nettoyage".


M a c r o l o t 2 S O M M A I R E


1 s u r 2

1 7 / 1 2 / 2 0 1 5

SOMMAIRE

LOT N°0 ‐ PRESCRIPTIONS COMMUNES T.C.E ___________________________________ 1

I. PRESENTATION DU PROJET ___________________________________________________ 1

II. ANALYSE DU PROJET _________________________________________________________ 1

III. liste des principaux intervenants _____________________________________________ 1

IV. PREAMBULE _____________________________________________________________ 2

V. CONDITIONS GENERALES D'EXECUTION DES TRAVAUX _____________________________ 3

VI. QUALITE DES TRAVAUX_____________________________________________________ 3

VII. QUALITE ET MISE EN OEUVRE DES MATERIAUX ET FOURNITURES ___________________ 3

VIII. ECHANTILLONS ___________________________________________________________ 4

IX. PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES COMMUNES A TOUS LES CORPS D'ETAT ___________ 4 IX.1. PROTECTION CONTRE L'INCENDIE _________________________________________________ 4 IX.2. ISOLATION THERMIQUE _________________________________________________________ 5 IX.3. ISOLATION ACOUSTIQUE ________________________________________________________ 5 IX.4. DOCUMENTS _________________________________________________________________ 5

X. VERIFICATION DES DOCUMENTS GRAPHIQUES ____________________________________ 6

XI. DOCUMENTS D'EXECUTION _________________________________________________ 6

XII. RELATION AVEC LES SERVICES OFFICIELS ET COMPAGNIES cONCESSIONNAIRES ________ 6

XIII. DOCUMENTS DONNANT LES CARACTERISTIQUES DES TRAVAUX EXECUTES ___________ 7

XIV. INSTALLATION DE CHANTIER ________________________________________________ 7

XV. TABLEAU DES INTEMPERIES _________________________________________________ 8

XVI. DOCUMENTS DE CHANTIER _________________________________________________ 8

XVII. COORDINATION ‐ ORGANISATION MATERIELLE ET COLLECTIVE DU CHANTIER _________ 8 XVII.1. COORDINATION ET PILOTAGE __________________________________________________ 8 XVII.2. ORGANISATION MATERIELLE ET COLLECTIVE DU CHANTIER __________________________ 8 XVII.3. DEPENSES D'INTERETS COMMUNS A CHARGE D'UN ENTREPRENEUR DESIGNE ___________ 8 XVII.4. Prestations des bâtiments proprement dits ______________________________________ 11 XVII.5. Prestations diverses _________________________________________________________ 12

XVIII. tri selectif des materiaux et evacuations ____________________________________ 14

XIX. REMISE EN ETAT DU CHANTIER _____________________________________________ 14

XX. USAGES DES MATERIELS ET ENGINS __________________________________________ 14

XXI. TROUS ‐ SCELLEMENTS – CALFEUTREMENTS ___________________________________ 15 XXI.1. TROUS ____________________________________________________________________ 15 XXI.2. SCELLEMENTS ______________________________________________________________ 15 XXI.3. BOUCHEMENTS ET RACCORDS ________________________________________________ 15

XXII. CALFEUTREMENT ________________________________________________________ 15 XXII.1. Dans béton et maçonnerie ___________________________________________________ 15 XXII.2. Dans plâtre ________________________________________________________________ 15


M a c r o l o t 2 S O M M A I R E


2 s u r 2

1 7 / 1 2 / 2 0 1 5

XXIII. CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS _________________ 15

XXIV. VERIFICATIONS TECHNIQUES _____________________________________________ 16

XXV. OBLIGATIONS EN MATIERE D'HYGIENE ET DE SECURITE __________________________ 17

LOT N°1 ‐ Serrurerie _______________________________________________________ 1

I. installations de chantier ______________________________________________________ 1 I.1. Généralités ___________________________________________________________________ 1

II. PRESCRIPTIONS GENERALES ___________________________________________________ 1

III. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES ______________________________________________ 2 III.1. Consistance des travaux _________________________________________________________ 2 III.2. Quincaillerie __________________________________________________________________ 2 III.3. Agrément des fournitures _______________________________________________________ 2 III.4. Prescriptions techniques concernant la mise en œuvre ________________________________ 2 III.5. Combinaisons – passe généraux __________________________________________________ 4 III.6. Protection des ouvrages métalliques ______________________________________________ 4 III.7. Protection provisoire des ouvrages ________________________________________________ 4 III.8. Sécurité anti‐chutes ____________________________________________________________ 4 III.9. Coordination, sécurité et protection de la sante sur les chantiers ________________________ 4 III.10. Démarche qualité environnementale ____________________________________________ 4 III.11. Gestion des déchets __________________________________________________________ 4

IV. DESCRIPTION DES OUVRAGES _______________________________________________ 5 IV.1. Portail provisoire ______________________________________________________________ 5 IV.2. Garde‐corps métallique ‐ Zone 1 ‐ Loge ____________________________________________ 5 IV.3. Portail métallique – Zone 2 – Accès Livraison ________________________________________ 5 IV.4. Portail métallique – Zone 3 – Accès Stad ____________________________________________ 6

V. Nettoyage du chantier _______________________________________________________ 6

Sommaire ________________________________________________________________ 1

Documents

A78 DCE CCTP Macro lot 2 - aji-france.commapa.aji-france.com/mapa/file/marche/32485/05_A78_DCE_03... · 2016. 4. 11. · 16 rue Eugène Carrière - 75018 PARIS - T +33 (0)1 40 40