Upload
dokiet
View
212
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PEDIDO DE PRECIO Construcción de infraestructura para habilitación de Perforaciones 1 Tel: 4352 2898 OFICINA TÉCNICA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA
ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO
Oficina Técnica Departamental de Florida
Florida, 19 de Agosto de 2015
SOLICITUD DE COTIZACIÓN
CAPITULO l
1. OBJETO DEL LLAMADO
El objeto de la presente Compra Directa es la contratación de una empresa para la
construcción de la infraestructura para la habilitación del sistema de abastecimiento
de agua potable, en la Escuela Rural Nº 18 CERRO DE FLORIDA y Escuela Rural Nº 31
ARRAYANES, paraje Puntas de Mansavillagra ubicadas en el Departamento de Florida,
en el marco del Programa de Pequeñas Localidades y Escuelas Rurales (PPLER).
2. UBICACIÓN DE LAS ESCUELAS
Escuela Rural Nº18 C ERRO DE FLORIDA
Cam. a las Holandeses empalme camino vecinal Coordenadas WGS 84 (Google Earth): S: 34º07’46.9” O: 56º10’00.4”
Escuela Rural Nº 31 ARRAYANES – PARAJE PUNTAS DE MANSAVILLAGRA
Ruta 7 km 165 empalme Ruta 41 Coordenadas WGS 84 (Google Earth): S: 33º42’32.8” O: 55º26’13.7”
PEDIDO DE PRECIO Construcción de infraestructura para habilitación de Perforaciones 2 Tel: 4352 2898 OFICINA TÉCNICA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA
3. ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN
Los trabajos a realizar consisten en:
ITEM 1 – Acondicionamiento de los predios.
Cercado de los predios con cerco olímpico, según especificaciones
técnicas.
ITEM 2 – Albañilería.
Construcción de Platea de Hormigón con malla electrosoldada según
especificaciones técnicas en memoria constructiva.
Construcción de Casamata para Perforación de 1,33 x 0,85 x 0,70 mts. de
altura media en ladrillo de campo a la vista.
Construcción de Casamata para Comandos y Dosificación de hipoclorito,
en ladrillo de campo a la vista exteriormente e internamente revestido
con cerámica.
Colocación de Caseta de muestreo.
ITEM – Cartelería.
Suministro y colocación de Cartelería
ITEM 3 – Instalación de Agua Potable y eléctrica.
Zanjeado para tendido de cañería de alimentación de agua potable y
eléctrica desde la perforación a la escuela.
Colocación de cañería de alimentación al tanque de reserva.
PEDIDO DE PRECIO Construcción de infraestructura para habilitación de Perforaciones 3 Tel: 4352 2898 OFICINA TÉCNICA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA
4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ACONDICIONAMIENTO DE LOS PREDIOS
Superficie a cercar
- Para la construcción de casamatas, el área de los predios a cercar será de 20
m2. En general las medidas del predio se asumen de 5x4m, no obstante el
Director de Obra de OSE podrá indicar dimensiones diferentes si el predio lo
requiere.
Tipo de cerco
- El cerco se construirá con postes prefabricados de hormigón, colocados cada 3
m, cuya sección mínima será de 10 cm x 10 cm. La longitud vertical del poste
será como mínimo de 2,80 m y se fundarán mediante macizos de hormigón de
0,30 x 0,30 m profundidad mayor o igual a 0,60 m, y los mismos tendrán un
brazo a 45° cuya longitud mayor será de 0,40 m.
- Se deberá construir una viga que vincule longitudinalmente los postes, las
dimensiones de la misma serán de 0,15 x 0,20 e irá enterrada a 5 cm en el
terreno natural.
- El tejido será de malla de 7 cm de alambre galvanizado N° 14 y sujetado
mediante 3 hilos de alambre de acero galvanizado.
- Los brazos a 45° sostendrán 3 hilos de alambre de púa de HG N° 12.
Portón de acceso
- La portera de acceso (se ubicará según plano adjunto), será de 1,25 m (luz entre
postes) según especificaciones en planos adjuntos.
Terreno
- Se nivelará de forma tal que el nivel interior se encuentre por lo menos 10 cm
por encima del exterior.
PEDIDO DE PRECIO Construcción de infraestructura para habilitación de Perforaciones 4 Tel: 4352 2898 OFICINA TÉCNICA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA
ALBAÑILERÍA
- Platea de Hormigón
Se realizará platea de hormigón según especificaciones de planos. El mismo se
realizará con un espesor de 10 cm con malla electrosoldada de 0,20 x 0,20 mts
de 4,3 mm de espesor. Con una dosificación de 3:2:1, (pedregullo, arena y
portland, respectivamente) este estará asentado sobre una base de tosca
compactada de 20 cm de espesor.
- Casamata de Perforación
La mampostería se realizará con ladrillo de campo (de medidas estándar),
según plano adjunto. La terminación de la misma se realizará con junta vista
hacia el exterior, realizando un refundido de la junta de 1 cm. El interior de la
misma será de revoque fino, para su posterior pintado. Los revoques se
pintarán con dos manos de pintura blanca. Las tapas se materializaran
mediante 2 puertas metálicas de chapa. Dichas aberturas tendrán la pendiente
dada por la diferencia de altura entre las dos paredes paralelas y se deberán
construir de forma que el agua de lluvia no ingrese a la caseta (ver foto de
casetas existentes). Las tapas se pintaran con 2 manos de pintura antióxido y
dos manos de pintura sintética color celeste a definir con la Dirección de Obra.
- Casamata de Comandos y Dosificación
La mampostería se realizará con ladrillo de campo (de medidas estándar),
según plano adjunto. La terminación de la misma se realizará con junta vista
hacia el exterior, realizando un refundido de la junta de 1 cm. Sus dimensiones
exteriores serán de: 0,85 x 0,85 x 1,90 mts, según planos adjuntos. (Los ladrillos
deberán se previamente autorizados por la Jefatura Técnica de OSE Florida).
PEDIDO DE PRECIO Construcción de infraestructura para habilitación de Perforaciones 5 Tel: 4352 2898 OFICINA TÉCNICA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA
Colocación Caseta de Muestreo
La ubicación será definida por la Dirección de Obra.
CARTELES A SUMINISTRAR Y COLOCAR
Se realizará una leyenda del logo de OSE, el Logo de la Oficina de Cooperación
Española (ACECID), con los datos correspondientes a cada caso, tal como se indica en
el ejemplo. La leyenda se realizará en vinilo impreso con tinta uv y se colocará en una
chapa de acero galvanizado de dimensiones 150cmx 100 cm. Se pintarán con dos
manos de fondo en el reverso y dos manos de fondo y dos de sintético en el frente.
Para el logo de OSE los colores del logo son celeste (pantone 306) y azul (pantone 307)
según diseño proporcionado por OSE. La ubicación será definida por el Director de
Obra.
Ejemplo de diseño de cartel: El lugar señalado con debe sustituirse
respectivamente por:
Escuela Nº 18 – CERRO DE FLORIDA
Escuela Nº 31 - ARRAYANES
PEDIDO DE PRECIO Construcción de infraestructura para habilitación de Perforaciones 6 Tel: 4352 2898 OFICINA TÉCNICA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA
ESPECIFICACIONES PARA PINTURAS
- Colores a aplicar
A continuación se especifica la convención de colores. En todos los casos se
deberán preparar muestras a los efectos de que el Director de Obra apruebe
previamente los tonos y consistencias de las pinturas a emplear.
- Pintura en muros perimetrales exteriores y construcciones anexas.
Todo elemento de mampostería revocado (muros ext. y construcciones anexas)
se pintarán con pintura blanca acrílica para exteriores.
- Pintura de elementos metálicos.
Todos los elementos metálicos se pintarán con esmalte gris grafito oscuro. La
tapa de la caseta de perforación la suministrará la empresa contratista y deberá
pintarla con anti óxido y dos manos de esmalte gris grafito oscuro.
PEDIDO DE PRECIO Construcción de infraestructura para habilitación de Perforaciones 7 Tel: 4352 2898 OFICINA TÉCNICA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA
Calidad de los materiales.
Los materiales que se empleen serán de primera calidad debiendo responder a las
especificaciones de las normas UNIT, cuando no existan dichas normas se aplicarán
métodos universalmente conocidos.
Las pinturas serán llevadas a la obra en sus envases originales herméticamente
cerrados y completamente llenos y no podrán ser abiertos hasta tanto sean
inspeccionados por la Dirección de la Obra.
- Trabajos previos.
Todas las superficies a pintar antes de aplicar mano alguna de pintura, deberán ser
limpiadas, retocadas, lijadas, etc., cualesquiera sea el procedimiento que se
emplee con prolijidad, no aceptándose ningún trabajo que no fuese ejecutado en
las expresadas condiciones.
- Calidad de los trabajos.
Le será exigido al Contratista fina terminación en todos los detalles, así como en
los retoques que fuera necesario practicar.
Todas las superficies pintadas deberán presentarse con terminación y color
uniforme sin trazas de pincel, manchas, chorreaduras, depósitos o elementos
extraños adheridos. La unión de superficies de distinto color será clara y prolija sin
rebarbas y bigotes.
PEDIDO DE PRECIO Construcción de infraestructura para habilitación de Perforaciones 8 Tel: 4352 2898 OFICINA TÉCNICA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA
Todas las superficies se recubrirán de pintura incluso aquellas partes ocultas de las
que deberán sellarse con materiales apropiados. Los trabajos se ejecutarán con
personal competente y hábil en el oficio, no aceptándose aquellos trabajos que
revelen imperfecciones comprobadas inmediatamente a su ejecución o en el
momento de la recepción definitiva de las obras o que no se ajusten a las
especificaciones del P.C.P.
Estos trabajos deberán ser rehechos total o parcialmente según las indicaciones
del Director de obra sin que el Contratista tenga derechos a reclamo alguno sea
cual fuere el origen de estas reclamaciones.
- Muestras
El Contratista está obligado a presentar todas las muestras que le sean solicitadas
por el Director de la Obra sobre los tonos y consistencias de las pinturas no
pudiendo iniciar los trabajos sin previa aceptación de las mismas.
- Normas sobre la aplicación
La pintura deberá extenderse en forma entrecruzada y peinada evitando en las
pinturas de aceite, esmaltes y barnices dar capas gruesas que retarden el proceso
químico que se produce en el contacto con el aire. Antes de proceder a un lijado o
dar una nueva mano de pintura se deberá comprobar que la anterior esté
perfectamente seca.
Cuando se pase lija por una superficie pintada no deberá quedar empastada por la
pintura.
PEDIDO DE PRECIO Construcción de infraestructura para habilitación de Perforaciones 9 Tel: 4352 2898 OFICINA TÉCNICA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA
INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE y ELÉCTRICA
Los trabajos de sanitaria, consistirán en el zanjeado para tendido de cañería. Luego, se
colocará la cañería de alimentación desde casamata de comandos y dosificación a
tanque de reserva de la escuela correspondiente. Los materiales para dicha tarea serán
suministrados por OSE. Zanjeado colocación de tubería de agua y tapado (100m para
escuela Nº 18 y 300m para escuela Nº 31). La empresa adjudicataria suministrará un
total de 400m de cable bajo plástico 3x2mm y 2 llaves TQ, 2 Tableros estancos. El
material sobrante será entregado a OSE.
PEDIDO DE PRECIO Construcción de infraestructura para habilitación de Perforaciones 10 Tel: 4352 2898 OFICINA TÉCNICA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA
CAPITULO ll – CONDICIONES GENERALES
Las propuestas deberán ceñirse a las condiciones y formas que establece el presente
llamado
1. REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE OFERTA
Las ofertas deberán tener constancia de visita a alguna obra similar; como por
ejemplo:
Escuela Nº: 74, Parada Sánchez. RUTA 56 KM 11.800
Escuela Nº: 25, Villa Vieja. 15 km aprox. por Camino Candil, entrando a la altura
de RUTA 5 KM 102.500
Escuela Nº: 93, Costas de Talita. Camino a La Macana, Calle Camino al Talita.
Se deberá coordinar con el Supervisor de Funcionamiento Daniel Rodríguez
(Cel.: 099 222 067) para realizar dicha visita.
Las mismas deberán presentarse ó enviarse en sobre cerrado antes de la fecha de
apertura a:
Oficina Técnica de OSE – Dr. González 736 Florida
O por correo electrónico a Ing. Pedro de Izaguirre
[email protected] o Rosario Scarpitta a: [email protected]
La apertura de precios se realizará el día 4 de Setiembre de 2015 a la hora 10:00, en la
Oficina Técnica de OSE en la ciudad de Florida.
PEDIDO DE PRECIO Construcción de infraestructura para habilitación de Perforaciones 11 Tel: 4352 2898 OFICINA TÉCNICA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA
2. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
La Jefatura Técnica Departamental de Florida, analizará las ofertas válidas de
acuerdo a los siguientes aspectos cuya enumeración no significa orden de
preferencia:
El precio de comparación de la oferta
Información sobre el oferente
Experiencia en la construcción de Obras en general y particular para esta
Compra Directa.
Personal técnico.
Plan de trabajo.
3. DEL MANTENIMIENTO DE OFERTA
El plazo de mantenimiento de oferta mínimo será de 60 días calendario.
4. FORMA DE OFERTAR
Los precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma alguna.
Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista se consideraran
incluidos en el precio cotizado.
Condiciones de pago: a 60 días mes de factura.
Se deberá cotizar según planilla de rubrado adjunto.
El oferente declarara por rubro y totalizado el monto máximo de mano de obra
imponible, de acuerdo a la ley 14.411. A los efectos del comparativo de ofertas la
administración considerara un 75,8 % de dicho valor, de excederse en obra el
adjudicatario del monto declarado, se le debitará del precio ofertado.
PEDIDO DE PRECIO Construcción de infraestructura para habilitación de Perforaciones 12 Tel: 4352 2898 OFICINA TÉCNICA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA
5. PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo de ejecución de la totalidad de los trabajos comprendidos en la presente
Compra Directa no excederá los 20 (veinte) días calendario, contados a partir de la
fecha de inicio de los mismos (acta de inicio o de replanteo).
6. SUMINISTRO DE MATERIALES
Será responsabilidad de OSE el suministro de materiales de sanitaria.
Será responsabilidad del oferente el suministro de materiales para las obras de
albañilería y suministro de cartelería e instalación eléctrica.
7. GESTION PARA EL PAGO DE LOS TRABAJOS
7.1 Los trabajos realizados se certificarán mensualmente, y sus importes se
calcularán en base a mediciones de obra hecha y los precios unitarios de la
oferta.
7.2 Se entenderá por trabajos ejecutados la correcta ejecución a conformidad del
Director de Obra y dentro de los plazos previstos, de todos los trabajos de
construcción estipulados en los documentos de la Compra Directa, incluyendo
las pruebas que correspondieran.
7.3 Los rubros cotizados en forma global se liquidarán en forma porcentual de
acuerdo al porcentaje ejecutado.
PEDIDO DE PRECIO Construcción de infraestructura para habilitación de Perforaciones 13 Tel: 4352 2898 OFICINA TÉCNICA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA
7.4La medición de los trabajos realizados en el mes se efectuará con la presencia
de la Dirección de Obra de la Administración o la Supervisión designada para ello,
conjuntamente con la Dirección de Obra del contratista.
8. TRÁMITE DE LOS PAGOS POR LEYES SOCIALES
8.1 Dentro de los primeros 5 (cinco) días hábiles de cada mes el Contratista deberá
presentar la NOMINA de BPS del mes anterior, con una copia, para su
certificación por el Director de la Obra.
8.2 Una vez controlados los datos de la Nomina y si están correctos se dispondrá la
solicitud del Sticker, a los efectos de gestionar por parte del Contratista el pago de
los aportes, para si luego en forma inmediata concurra a la Administración con el
pago correspondiente para su tramitación.
8.3 Una vez que el Contratista realice la gestión correspondiente ante el B.P.S.,
deberá presentar a la Administración la Factura de BPS, a los efectos de
gestionar el pago de los aportes.
9 CONTROL DEL TOTAL DE LOS JORNALES EMPLEADOS
Si el total de jornales empleados en la obra a precios básicos de la compra fuera
superior al que surge del cálculo a partir del total declarado en su oferta, serán de su
cargo los aportes que correspondan a la diferencia en exceso. Los montos
correspondientes serán descontados de los pagos (certificados de obra) que la
Administración deba efectuar al Contratista por la Dirección de la obra.
PEDIDO DE PRECIO Construcción de infraestructura para habilitación de Perforaciones 14 Tel: 4352 2898 OFICINA TÉCNICA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA
10 DE LAS OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA - NORMAS LABORALES,
SALARIALES Y LEY Nº 18.251 DE RESPONSABILIDAD LABORAL
- Son obligaciones de la empresa adjudicataria:
a) cumplir con el salario, respetar las horas de trabajo y demás condiciones de empleo
fijadas en leyes, laudos y/o convenios colectivos vigentes para la correspondiente rama
de actividad;
b) respetar las normas de seguridad e higiene adecuadas a la rama de actividad de que
se trate;
c) Verter los aportes y contribuciones de seguridad social al Banco de Previsión social.
La Contribución por Seguridad Social se hará al amparo de la Ley 14.411.
d) comunicar a la Administración los datos personales de los trabajadores (incluyendo
certificado de buena conducta) afectados a la prestación del servicio a fin de facilitar el
contralor. La empresa informará los eventuales cambios en la planilla de sus
trabajadores afectados a la prestación del servicio contratado por la autoridad
contratante.
- La Administración, autorizará el pago una vez acreditada por la empresa contratada
el cumplimiento de las obligaciones indicadas. Para ello, se reserva el derecho de:
a) Exigir a la empresa adjudicataria la documentación que acredite el pago de
salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral.
b) Solicitarle exhiba documentación que pruebe estar al día en el pago de la póliza
contra accidentes de trabajo, así como las contribuciones de seguridad social al
amparo de la Ley 14.411.-
PEDIDO DE PRECIO Construcción de infraestructura para habilitación de Perforaciones 15 Tel: 4352 2898 OFICINA TÉCNICA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA
Estos extremos son exigidos a fin de permitir un correcto control del cumplimiento de
las obligaciones asumidas por la empresa contratada.
- Asimismo, la Administración contará con los poderes jurídicos necesarios para
retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los salarios a los que tengan
derecho los trabajadores de la empresa contratada.
- Los pagos correspondientes a los jornales trabajados por los operarios contratados
por la Empresa adjudicataria, no deberán estar supeditados al cobro de los haberes
correspondientes a la Empresa por la prestación de sus Servicios, los que están regidos
por las normas laborales vigentes en el país.-
PEDIDO DE PRECIO Construcción de infraestructura para habilitación de Perforaciones 16 Tel: 4352 2898 OFICINA TÉCNICA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA
CAPITULO llI – PLANOS
Se adjuntan planos en anexos
CAPITULO lV – RUBRADO
NOTAS:
Deberá indicarse la capacidad que posee la empresa de realizar obras similares en un
mismo tiempo.
Dependiendo de la capacidad de construcción presentada por la empresa más
económica, podrá adjudicarse la construcción de más de 1 escuela.
Al solo Juicio de la Dirección de obras pueden dejarse sin ejecución los rubros que no
sean necesarios según sea el caso de cada escuela particular.
PEDIDO DE PRECIO Construcción de infraestructura para habilitación de Perforaciones 17 Tel: 4352 2898 OFICINA TÉCNICA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA
RUBRADO COMPRA DIRECTA DESCENTRALIZADA
OBRA : Construcción de infraestructura para habilitación de perforación en Escuelas Rurales del Departamento de Florida EMPRESA:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO :
PROVEEDOR DE OSE Nº:
RUT Nº :
ANTECEDENTES:
PLANILLA DE COTIZACIÓN OBLIGATORIA
RUBRO ESCUELA RURAL Nº 18 Cerro de Florida PRECIO TOTAL
($) MONTO IMPONIBLE
MÁXIMO ($)
1 ACONDICIONAMIENTO DE PREDIO
1.1 Materiales - Cerco perimetral 1.1 No corresponde
1.2 Acondicionamiento de predio, cercado perimetral 1.2
2 ALBAÑILERÍA
2.1 Materiales Caseta Perforación 2.1 No corresponde
2.2 Ejecución de Caseta de Perforación 2.2
2.3 Materiales para platea de Hormigón 2.3 No corresponde
2.4 Ejecución de plateas de Hormigón 2.4
2.5 Ejecución de Casamata de Comandos y Dosificación 2.5
2.6 Suministro de Aberturas para Casamata de Perforación , comandos y dosificación.
2.6 No corresponde
3 CARTELERÍA 3
3.1 Suministro de Cartelería 3.1 No corresponde
3.2 Colocación de cartelería 3.2
3 INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE Y ELÉCTRICA
3.1 Suministro de materiales eléctricos (Cable 100m , Llave TQ, Tablero Estanco)
No corresponde
3.2 Ejecución de obra de zanjado y colocación de tubería y red eléctrica (100m)
SUBTOTAL
I.V.A. 22 %
MONTO IMPONIBLE
LEY 14,411 $
TOTAL $
PEDIDO DE PRECIO Construcción de infraestructura para habilitación de Perforaciones 18 Tel: 4352 2898 OFICINA TÉCNICA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA
EMPRESA:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO :
PROVEEDOR DE OSE Nº:
RUT Nº :
ANTECEDENTES:
PLANILLA DE COTIZACIÓN OBLIGATORIA
RUBRO ESCUELA RURAL Nº 31 Arrayanes PRECIO TOTAL
($) MONTO IMPONIBLE
MÁXIMO ($)
1 ACONDICIONAMIENTO DE PREDIO
1.1 Materiales - Cerco perimetral No corresponde
1.2 Acondicionamiento de predio, cercado perimetral
2 ALBAÑILERÍA
2.1 Materiales Caseta Perforación No corresponde
2.2 Ejecución de Caseta de Perforación
2.3 Materiales para platea de Hormigón No corresponde
2.4 Ejecución de plateas de Hormigón
2.5 Ejecución de Casamata de Comandos y Dosificación
2.6 Suministro de Aberturas para Casamata de Perforación , comandos y dosificación.
No corresponde
3 CARTELERÍA
3.1 Suministro de Cartelería
No corresponde
3.2 Colocación de cartelería
3 INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE Y ELÉCTRICA
3.1 Suministro de materiales eléctricos (Cable 150m , Llave TQ, Tablero Estanco)
No corresponde
3.2 Ejecución de obra de zanjado y colocación de tubería y red eléctrica (150m)
SUBTOTAL
I.V.A. 22 %
MONTO IMPONIBLE
LEY 14,411 $
TOTAL $
PEDIDO DE PRECIO Construcción de infraestructura para habilitación de Perforaciones 19 Tel: 4352 2898 OFICINA TÉCNICA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA
PEDIDO DE PRECIO Construcción de infraestructura para habilitación de Perforaciones 20 Tel: 4352 2898 OFICINA TÉCNICA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA
PEDIDO DE PRECIO Construcción de infraestructura para habilitación de Perforaciones 21 Tel: 4352 2898 OFICINA TÉCNICA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA