AMC Nº 7-2008-FIN€¦ · periÓdico del camino vecinal “zapotal – vista florida” l= 17.90 km. departamento de cajamarca bases de la amc modelo de contrato tÉrminos de referencia

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PROVIAS DESCENTRALIZADO

1

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE

TRANSPORTE DESCENTRALIZADO

ADJUDICACIÓN MENOR CUANTÍA

AMC Nº 7-2008-MTC/21

PRIMERA CONVOCATORIA

SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA OBRA DE MANTENIMIENTO

PERIÓDICO DEL CAMINO VECINAL “ZAPOTAL – VISTA FLORIDA”

L= 17.90 KM.

DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

BASES DE LA AMC MODELO DE CONTRATO

TÉRMINOS DE REFERENCIA

Financiado por: RECURSOS ORDINARIOS DEL TESORO PÚBLICO

LIMA – PERU

2008


2

ADJUDICACIÓN MENOR CUANTÍA Nº 7-2008-MTC/21

PRIMERA CONVOCATORIA

CAPÍTULO I

GENERALIDADES 1.1 ENTIDAD CONVOCANTE

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones de la República del Perú, a través del PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO – PROVIAS DESCENTRALIZADO, quien, en adelante se denominará PROVIAS DESCENTRALIZADO

RUC N°: 20380419247

1.2 DOMICILIO LEGAL Av. Bolivia Nº 120, Torre del Centro Cívico y Comercial de Lima, Piso Once, Lima 1

1.3 OBJETO DE LA CONVOCATORIA La presente Adjudicación por Menor Cuantía tiene por finalidad seleccionar los servicios de un Consultor de Obras, el mismo que se encargará de la SUPERVISION DE LA OBRA MANTENIMIENTO PERIÓDICO DEL CAMINO VECINAL “ZAPOTAL – VISTA FLORIDA”, de acuerdo a los Términos de Referencia que forman parte integrante de las presentes Bases.

1.4 VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/. 17,763.89 (son: DIECISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES CON 89/100 NUEVOS SOLES), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio. El valor referencial ha sido calculado al mes de setiembre - 2007

Los límites máximos y mínimos del valor referencial total ascienden a:

90 % del Valor Referencial Valor Referencial 110% del Valor Referencial

S/. 15,987.51 (Quince mil novecientos ochenta y siete con 51/100 nuevos soles)

S/. 17,763.89 (son: Diecisiete

mil setecientos sesenta y tres con 89/100 nuevos soles)

s/. 19,540.27 (diecinueve mil quinientos cuarenta con

27/100 nuevos soles)

Las propuestas que excedan en más del diez por ciento (10%) el valor Referencial y aquellas que fueren inferiores al noventa por ciento (90%) serán devueltas por el Comité Especial teniéndolas por no presentadas. Para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial, hasta el límite antes establecido, se deberá contar con la asignación suficiente de recursos y la aprobación del Titular del Pliego, quedando suspendido el otorgamiento de la Buena Pro, en tanto no se cumpla con este requisito.

1.5 FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Ordinarios del Tesoro Público.

1.6 SISTEMA DE CONTRATACION El presente proceso se rige por el sistema de Suma Alzada, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.7 MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

De la Entidad, según lo dispuesto en el articulo 58º del RECAE.

1.8 ALCANCES DEL REQUERIMIENTO El requerimiento está definido en el Capítulo III de las presentes Bases.


3

1.9 BASE LEGAL

• Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. • Ley Nº 29142, Ley del Presupuesto del Sector Publico para el año Fiscal 2008 • Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por

Decreto Supremo N° 083-2004-PCM, y sus modificatorias. • Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto

Supremo N° 084-2004-PCM, y sus modificatorias. • Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. • Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. • Ley Nº 28015, Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña y Microempresa. • Ley Nº 27633, Ley de Promoción Temporal del Desarrollo Productivo Nacional. • . Ley Nº 27791, Ley Orgánica del Sector Transportes y Comunicaciones • Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la

República y sus modificaciones Ley Nº 28422 y Ley Nº 28396 • Resolución de Contraloría Nº 123-2000-CG, modifica diversas Normas Técnicas de Control

Interno para el Sector Público. • Ley Nº 26572 – Ley General de Arbitraje. • Decreto Legislativo N° 295, Código Civil. • Directivas Nº 001, 007-2005-CONSUCODE/PRE, así como los Acuerdos del Tribunal de

Contrataciones y Adquisiciones del Estado • Directiva Nº 01-2007-CG/OEA • Todas las demás pertinentes, según corresponda

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso.


4

CAPITULO II

ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN

Convocatoria : 03/03/2008 Registro de participantes : 04/03/08 al 11/03/08 Formulación de consultas : (Del 04/03/2008 al 05/03/2008) Absolución de consultas : (06/03/2008) Integración de Bases : (07/03/2008) Presentación de Propuestas… : 12/03/2008 en Mesa de partes de Provias Descent.

Piso 8 centro Cívico de 9:00 a 11:00 horas. Evaluación de Propuestas : 13/03/2008 Otorgamiento de la Buena Pro : 14/03/2008

Presentación de consultas – observaciones en la Av. Bolivia Nº 120 Piso 08 (mesa de partes), Centro Cívico y Comercial de Lima.- Lima 1, en el siguiente horario 9.00 a 13:00 y 14:00 a 18:00 Presentación de propuestas en la Av. Bolivia Nº 120 Piso 08 (mesa de partes), Centro Cívico y Comercial de Lima.- Lima 1, desde las 9:00 a.m. hasta las 11:00 a.m. Sírvase verificar las fechas y horarios en la pagina del SEACE ante cualquier modificación. REGISTRO DE PARTICIPANTES, se realizara de acuerdo a lo establecido en el articulo 107º del RECAE. El registro de los participantes se efectuara en Centro Cívico y Comercial de Lima, sito en Av. Bolivia Nº 120 Piso 10, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 9.00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00 horas, previo pago de la suma S/10.00 (Diez con 00/100 Nuevos Soles) por derecho de participación. Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres y apellidos (persona natural), DNI, razón social (persona jurídica), número de RUC, domicilio legal, teléfono. De acuerdo con lo establecido en el artículo 108º del Reglamento, la persona natural o jurídica que desee ser notificada electrónicamente, deberá consignar una dirección de correo electrónico y mantenerla activa, a efecto de las notificaciones que, conforme a lo previsto en el Reglamento, deban realizarse.

2.2 PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Las propuestas se presentarán en dos sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité Especial de la Adjudicación de Menor Cuantía N°7-2008-MTC/21, conforme al siguiente detalle:

Señores MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PROVIAS DESCENTRALIZADO Att.: Comité Especial Permanente

ADJUDICACIÓN MENOR CUANTIA Nº 7-2008-MTC/21 PRIMERA CONVOCATORIA Objeto del proceso: “Supervisión Externa de la obra de Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal “Zapotal – Vista Florida”

SOBRE Nº 1: PROPUESTA TÉCNICA NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR Nº DE FOLIOS DE C/ EJEMPLAR

Señores

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PROVIAS DESCENTRALIZADO Att.: Comité Especial Permanente

ADJUDICACIÓN MENOR CUANTIA Nº 7-2008-MTC/21 PRIMERA CONVOCATORIA

Objeto del proceso: “Supervisión Externa de la obra de Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal “Zapotal – Vista Florida”

SOBRE N° 02: PROPUESTA ECONÓMICA NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR


5

Todos los documentos que contengan información esencial de las propuestas se presentarán en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción oficial, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. Los formatos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual, debiendo llevar el sello y la rúbrica del postor o su representante legal o mandatario designado para dicho fin. 2.2.1. Contenido de las Propuestas Se presentarán en un (1) original y una (2) copias. SOBRE Nº 1 - PROPUESTA TECNICA: Documentación de presentación obligatoria: a) Copia simple de la Constancia vigente de inscripción en el Registro Nacional de Proveedores:

Capítulo de Consultores de Obras. b) Carta de presentación y Declaración Jurada de datos del postor.

Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados - Anexo Nº 01.

c) Declaración Jurada en la que el postor declare que su oferta cumple los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III de las Bases - Anexo Nº 02.

d) Declaración Jurada del postor de acuerdo al Artículo 76º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado - Anexo Nº 03.

e) Promesa Formal de Consorcio, de ser el caso, según lo dispuesto en la Directiva N° 003-2003-CONSUCODE/PRE, aprobada con la Resolución N° 063-2003-CONSUCODE/PRE (Artículo 37º de la Ley), según Anexo N° 04.

Documentación de presentación facultativa: a) Declaración jurada de ser pequeña o microempresa, según Anexo N.º 05. b) Declaración jurada de servicios prestados en territorio nacional, en aplicación de la Ley Nº

27633, según Anexo Nº 06.

Información Referida a los factores de evaluación referidos al postor: Experiencia en la Actividad. (Anexo Nº 07). La experiencia en la actividad de Consultoría en general, se calificará considerando el monto facturado acumulado durante un periodo determinado no mayor a veinte (20) años a la fecha de presentación de las propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a dos (2) veces el Valor Referencial del servicio materia de la convocatoria. Tal experiencia se acreditará con copia simple de los contratos y su respectiva conformidad de prestación del servicio, expedidos por las entidades contratantes, con un máximo de cinco (5) servicios. Experiencia en la Especialidad. (Anexo Nº 08). Experiencia en la supervisión de obras viales, se calificará considerando el monto facturado acumulado durante un periodo determinado no mayor a quince (15) años a la fecha de presentación de las propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a dos (2) veces el Valor Referencial del servicio materia de la convocatoria. Tal experiencia se acreditará con copia simple de los contratos y su respectiva conformidad de prestación del servicio expedidos por las Entidades Contratantes, con un máximo de cinco (5) servicios Información referida a los factores de evaluación al personal propuesto

a) Personal mínimo de acuerdo a los Términos de Referencia Anexo Nº 09 b) Currículo Vitae de los Profesionales propuestos (Anexo Nº 10).

Se adjuntará el Currículo Vitae de los profesionales indicados en el Anexo 10 con sustento del tiempo de experiencia en la especialidad (Supervisión de obras de Infraestructura vial)


6

en copia simple de los certificados o constancias de los servicios prestados y Declaración Jurada de estar hábil para el ejercicio de la profesión; el postor adjudicatario de la Buena Pro presentará, a la firma del contrato, el certificado original de habilidad, caso contrario la Buena Pro quedará sin efecto y se llamará al segundo en orden de prelación.

Tiempo de Experiencia en la Especialidad

La experiencia se acreditará con constancias o certificados, en un máximo de cinco (05) servicios, para el periodo mayor a 01 año, el cual se toma en cuenta para la calificación. Para el requisito mínimo que es un año se podrá acreditar con los certificados o constancias que se tengan, es decir no se tomara en cuenta un determinado numero de servicios.

c) Declaración Jurada de Compromiso del Personal Profesional Propuesto (Anexo Nº 11)

Información sobre el objeto de la convocatoria:

Documentación para evaluación de los factores relacionados al objeto del servicio en

cumplimiento de la Directiva N°002-2007-CONSUCODE/PRE, al tratarse de una consultoría de obra.

SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONOMICA: El Sobre N° 2 deberá contener el valor total de la oferta económica, en nuevos soles, incluidos todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, costos laborales, conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro costo que pueda tener incidencia sobre el costo del bien / servicio a contratar. Por lo tanto, la Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza. Anexo N.º 12. El monto total de la propuesta económica y los subtotales deberán ser expresados hasta con dos decimales.

2.3. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS La evaluación de propuestas se realizará en dos (02) etapas: La evaluación técnica y la evaluación económica. Los máximos puntajes asignados a las propuestas son las siguientes: Propuesta Técnica : 100 puntos Propuesta Económica : 100 puntos 2.3.1 Evaluación Técnica

Se verificará que la propuesta técnica cumpla con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en el Capítulo III de las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas. Sólo a aquellas propuestas admitidas, el Comité Especial les aplicará los factores de evaluación previstos en las Bases y asignará los puntajes correspondientes, conforme a los criterios establecidos para cada factor. Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de ochenta (80) puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica. 2.3.2 Evaluación Económica Si la propuesta económica excede en más del 10% o es menor al 90% del valor referencial, se tendrá por no presentada. La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:


7

Pi = Om x PMPE Oi Donde: i = Propuesta Pi = Puntaje de la propuesta económica i Oi = Propuesta Económica i Om = Propuesta Económica de monto o precio más bajo PMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica 2.3.3 Determinación del Puntaje Total

Una vez calificadas las propuestas durante la evaluación técnica y económica se determinará el puntaje total de las mismas. El puntaje total de las propuestas será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i PEi = Puntaje por evaluación económica del postor i

c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica = 0.80 c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica = 0.20 De acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Promoción Temporal del Desarrollo Productivo Nacional y sus modificatorias, la bonificación adicional del 20% se aplicará siempre que los postores beneficiados hayan presentado la Declaración Jurada correspondiente.

2.4 OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Se otorgará la Buena Pro al postor que obtenga el mayor puntaje total. El otorgamiento de la Buena Pro se registrará en el SEACE en la fecha prevista en el calendario del proceso.

2.5 CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

El consentimiento de la Buena Pro se registrará en el SEACE al día siguiente de haber quedado consentido el otorgamiento de la buena pro.


8

CAPITULO III

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS Debe cumplirse lo siguiente, para ser admitidas las propuestas: La relación del personal mínimo asignado a la supervisión en la obra es: El Jefe de Supervisión de Obra, debe ser un Ingeniero Civil con experiencia como Jefe de Supervisión de Obras de Infraestructura Vial, contados a partir de la colegiatura, los que serán demostrados con copia simple de los certificados o constancias de los servicios prestados.

CARGO PROFESIÓN

Jefe de Supervisión Ingeniero Civil, con 1 año de experiencia como Jefe Supervisión en obras de Infraestructura Vial.


9

CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACIÓN

FACTORES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PUNTAJES DE CALIFICACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA

Factores de Evaluación Puntaje Parcial

Puntaje Mínimo

Puntaje Máximo

1. FACTORES REFERIDOS AL POSTOR - 30 a. Experiencia en la Actividad b. Experiencia en la Especialidad

5 25

2. FACTORES REFERIDOS AL PERSONAL PROPUESTO - 40 a. Ingeniero Jefe de Supervisión de Obra 40

3. FACTORES REFERIDOS AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA - 30 a.- Conocimiento del proyecto e identificación de facilidades,

dificultades y propuestas de solución b.- Enriquecimiento de los términos de referencia c.- Descripción de la Metodología y Plan para ejecutar el servicio d.- Programación de la prestación del servicio e.- Equipamiento, infraestructura, recursos y software

10 5 5 5 5

NOTA 1: De acuerdo al Artículo 72º, del Reglamento de la Ley para acceder a la evaluación de las propuestas económicas, las propuestas técnicas deberán alcanzar el puntaje mínimo de ochenta (80). Las propuestas que no alcancen dicho puntaje serán descalificadas y rechazadas en esta etapa. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TECNICA 1.- FACTORES REFERIDOS AL POSTOR: 30 PUNTOS

a. Experiencia en la Actividad (máx. 05 puntos)

La experiencia en la actividad de Consultoría en general, se calificará considerando el monto facturado acumulado durante un periodo determinado no mayor a veinte (20) años a la fecha de presentación de las propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a dos (2) veces el Valor Referencial del servicio materia de la convocatoria otorgando el máximo puntaje de 5 puntos al postor que acredite el monto acumulado. Tal experiencia se acreditará con copia simple de los contratos y su respectiva conformidad de prestación del servicio, expedidos por las entidades contratantes, con un máximo de cinco (5) servicios.

La asignación de puntaje será la siguiente: a) Por un monto acumulado igual o superior a 2 veces al valor referencial

(S/. 35,527.78 Nuevos Soles): 5 Puntos

b) Por un Monto acumulado igual o inferior al valor referencial (S/. 17,763.89 Nuevos Soles): 0 Puntos

Para montos intermedios se calculará el puntaje por interpolación lineal. Así mismo, para la actualización de los montos presentados, esta deberá realizarse desde la fecha de culminación del servicio hasta el mes de Septiembre de 2007. Igualmente, de no estar indicada dicha fecha en la conformidad de prestación de servicios, el Postor podrá presentar otro documento oficial, emitido por la Entidad contratante, donde figure dicha fecha.


10

b. Experiencia en la Especialidad (máx. 25 puntos) La Experiencia en la Especialidad se refiere a los Contratos de SUPERVISION DE OBRAS VIALES de construcción, mantenimiento, mejoramiento o rehabilitación de carreteras a nivel de asfaltado o afirmado. Tratándose de consorcios se complementará la experiencia de los asociados. Se calificará considerando el monto facturado acumulado por el postor durante un periodo determinado no mayor a quince (15) años a la fecha de presentación de las propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a dos (2) veces el Valor Referencial del servicio materia de la convocatoria. Tal experiencia se acreditará con copia simple de los contratos y su respectiva conformidad de prestación del servicio expedidos por las Entidades Contratantes, con un máximo de cinco (5) servicios. Se considerará para efectos de la evaluación, los montos finales de los servicios presentados, en ese sentido de no estar indicado dicho monto en la conformidad de servicios, el postor podrá presentar otro documento oficial, emitido por la Entidad contratante, donde figure dicho monto. Así mismo, para la actualización de los montos presentados, esta deberá realizarse desde la fecha de culminación del servicio hasta el mes de septiembre de 2007. Igualmente, de no estar indicada dicha fecha en el certificado o constancia de prestación de servicios, el Postor podrá presentar otro documento oficial, emitido por la Entidad contratante, donde figure dicha fecha.

La asignación de puntaje será la siguiente: a) Por un monto acumulado igual o superior a 2 veces al valor referencial

(S/. 35,527.78 Nuevos Soles): 25 Puntos

b) Por un Monto acumulado igual o inferior al valor referencial (S/. 17,763.89 Nuevos Soles): 0 Puntos Para montos intermedios se calculará el puntaje por interpolación lineal.

2. FACTORES REFERIDOS AL PERSONAL PROPUESTO: 40 PUNTOS

El Postor deberá proporcionar información de su personal según se indica en el Anexo Nº 10 El Postor deberá presentar el Currículum Vitae del personal de la Supervisión (Jefe de Supervisión), en el cual se indicará también el tiempo de participación de dicho personal como fracción del tiempo de duración del servicio. Deberá adjuntar el sustento correspondiente a la información consignada en el Anexo. El personal propuesto puede participar con más de un postor, sin ser esto, motivo de descalificación para el postor y profesional. Para efectos de evaluación no se considerarán supervisiones ejecutados en forma paralela o que se traslapen (El tiempo de traslape no se considerará en uno de los servicios presentados)

Ingeniero Jefe de Supervisión (40 puntos)

Experiencia mínima de 1 año a partir de la colegiatura, la misma que se acreditará con la copia simple de su diploma de incorporación al Colegio de Ingenieros del Perú. Si el profesional propuesto no cumple con este requisito, no se evaluará su experiencia en la especialidad. Experiencia en la especialidad (40 puntos) Se calificarán las primeras cinco (5) constancias o certificados consignados en el Anexo Nº 10, que acrediten su experiencia como Jefe de Supervisión o Jefe de Tramo en la supervisión de obras de construcción, mejoramiento o rehabilitación de carreteras a nivel de asfaltado o afirmado. Todas las Constancias o Certificados deberán indicar expresamente el periodo de cada servicio consignado, de encontrarse la omisión referida en el periodo, no se tomará en cuenta dicho documento para el cómputo acumulado.


11

La asignación de puntaje será la siguiente: A partir del año mencionado, por el año restante se acreditará con los 5 servicios, se otorgará los puntajes correspondientes de acuerdo al tiempo efectivo acumulados de experiencia en la especialidad. a) Por un tiempo efectivo igual o superior a Dos (2) años 40 Puntos b) Por un tiempo efectivo igual o inferior a un (1) año 0 Puntos

Para tiempos intermedios se calculará el puntaje por Interpolación lineal. El tiempo de experiencia requerido debe ser el resultado de la sumatoria de los periodos de tiempo de trabajo efectivo como Jefe de Supervisión que se acrediten mediante la presentación de las Constancias o Certificados de trabajo solicitados.

3. FACTORES REFERIDOS AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 30 puntos a.- Conocimiento del proyecto e identificación de facilidades, dificultades y propuestas de

solución (10 puntos) Se otorgara puntaje al postor, en función al conocimiento que muestre respecto a los estudios e investigaciones previas, a su grado de identificación de las facilidades y dificultades en el desarrollo del servicio y a las medidas de solución que proponga.

Se calificara de la siguiente manera:

I) El Consultor que describa y analice correctamente lo señalado en el titulo del ítem, respecto a los 04

tópicos principales del proyecto: 1. evaluación de la topografía del terreno; 2.canteras; 3. DME y fuentes de agua; 4. sistema de drenaje existente 10 puntos

II) El Consultor que describa y analice 3 tópicos 7 puntos III) El Consultor que describa y analice 2 tópicos 3 puntos IV) El Consultor que describa y analice menos de 2 tópicos 0 puntos b.- Enriquecimiento de los Términos de Referencia (5 puntos) Se otorgara puntaje al postor, en función a sus significativos aportes, mejoras, sugerencias y/o críticas a los términos de referencia consignados en las Bases. Se calificara de la siguiente manera:

I) El Consultor que realice y formule 4 o mas aportes y/o mejoras y/o sugerencias y/o criticas a los Términos de Referencia 5 puntos II) El Consultor que realice y formule más de 2 o 3 aportes y/o mejoras y/o sugerencias y/o críticas a los Términos de Referencia 3 puntos III) El Consultor que realice y formule 1 aporte y/o mejora y/o sugerencia y/o critica a los Términos de Referencia 1 punto IV) El Consultor que no realice ni formule ningún aporte a los Términos de Referencia 0 puntos

Se considerarán como aportes, mejoras y/o sugerencias a los Términos de Referencia, a los planteamientos del postor para el cumplimiento de sus obligaciones establecidas en los TDR, permitiendo cubrir vacíos o prevean actividades no contempladas, que pudieran presentarse en el cumplimiento del servicio c.- Descripción de la Metodología y Plan para ejecutar el servicio (5 puntos) Se otorgará puntaje al postor, en función a la metodología de trabajo que presente, que incluya los procedimientos a emplear y los sistemas de aseguramiento de calidad y de seguridad. Se calificará de la siguiente manera:


12

a) El Consultor que desarrolle una metodología de trabajo, que le permita cumplir con las exigencias de los Términos de Referencia, de tal forma que evidencie: 1) Los procedimientos de trabajo; 2) Los mecanismos de aseguramiento de calidad; 3) Los sistemas de control de los servicios prestados, y; 4) Los sistemas de seguridad industrial para los recursos empleados 5 puntos

b) El Consultor que desarrolle una metodología, que evidencie el cumplimiento de 3 de los 4 mecanismos básicos de ejecución del servicio 3 puntos

c) El Consultor que desarrolle una metodología, que evidencie el cumplimiento de al menos 2 de los 4 mecanismos básicos de ejecución del servicio 1 punto

d) El Consultor que desarrolle una metodología, que evidencie el cumplimiento en menos de 2 de los mecanismos básicos de ejecución del servicio 0 puntos

d.- Programación de la Prestación del Servicio (5 puntos) Se otorgará puntaje al postor, en función a la programación secuencial que presente de todas las actividades, incluyendo los hitos de entrega, así como una programación de utilización de personal y equipos para todas las fases del servicio. Se calificará de la siguiente manera: a) El Consultor que presente el 100% de los cuadros de programación del servicio, coherentes con el desarrollo y programación del proyecto, que permitan un control claro y oportuno de las actividades desarrolladas, tales como: 1) Relación de Actividades; 2) Utilización de recursos y personal; 3) Programación Gantt (Pert-CPM) de actividades, y; 4) Matriz de asignación de responsabilidades. 5 puntos b) El Consultor que presente 3 de los cuatro desarrollados 3 puntos c) El Consultor que presente al menos 2 de los cuatro desarrollados 1 puntos d) El Consultor que presente menos de 2 de los cuatros desarrollados 0 puntos e. Equipamiento, infraestructura, recursos y software (5 puntos) Se otorgará puntaje al postor en función a los equipos, software y/o vehículos puestos a disposición del servicio, distinta o adicional a aquellos que hubieran sido exigidos en las Bases; el postor sustentará la tenencia de los equipos y/o vehículos mediante copia simple de facturas y/o cartas compromiso de alquiler. Se calificará de la siguiente manera: e.1 Equipos para Control del Trazo (1 punto) 1. Equipo Topográfico (1) a) El equipo deberá tener: 1) una antigüedad no mayor de 10 años, 1 punto 2) contar con el compromiso de alquiler. b) Equipo que incumpla uno de los requisitos antes indicados 0.5 puntos c) Equipo que incumpla los dos requisitos antes indicados 0 puntos e.2 Equipos para Pavimentos (2 puntos) 1. Equipo de CBR para medir la capacidad portante de los materiales (suelos y canteras) (1

unidad) a) El equipo deberá tener: 1) una antigüedad no mayor de 10 años y 2 puntos 2) contar con el compromiso de alquiler b) Equipo que incumpla uno de los requisitos antes indicados 0.5 puntos c) Equipo que incumpla los dos requisitos antes indicados 0 puntos

e.3 Equipos para Movilización (1 puntos) 1. Vehiculo motorizado, de una antigüedad no mayor a 10 años (1 unidad) a) El postor ofrece 1 vehículo que cumple con dichas características. 1 punto b) El postor ofrece 1 camioneta que incumpla con dichas características 0 puntos e.4 Equipos para Cómputo y Comunicaciones (1 puntos)

1. Equipos de Cómputo, Pentium IV, de una antigüedad no mayor a 10 años (1 unidad) a) El postor ofrece 1 computadora que cumplen dichas características. 1 puntos b) El postor ofrece 1 computadora mayor a 10 años 0.25 puntos c) El postor no ofrece ninguna computadora 0 puntos


13

ANEXO N.° 01

CARTA DE PRESENTACIÓN Y DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

El que se suscribe, ……………………. (o representante Legal de ..................), identificado con DNI Nº ................., R.U.C. Nº ............., con poder inscrito en la localidad de ................ en la Ficha Nº ............ Asiento Nº ..........., DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información de mi representada se sujeta a la verdad:

Nombre o Razón Social Domicilio Legal RUC Teléfono Fax

Autorización Municipal

Municipalidad Nº de Licencia de Funcionamiento Fecha

Participa en Consorcio

SI NO Nombre de las Empresas que participan en Consorcio Empresa Nº 1 Empresa Nº 2 Empresa Nº 3

Lima,…………………..………

.......................................................... Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

(*) Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.


14

ANEXO N.° 02

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS DEL SERVICIO CONVOCADO

Señores COMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 7-2008-MTC/21 Presente.- De nuestra consideración: En calidad de postor, luego de haber examinado los documentos del proceso de la referencia proporcionados por la Entidad ……………………y conocer todas las condiciones existentes, el suscrito ofrece el servicio de …………………… para …………………., de conformidad con dichos documentos y de acuerdo con los Requerimientos Técnicos Mínimos y demás condiciones que se indican en el Capítulo III de las Bases. En ese sentido, me comprometo a realizar el servicio con las características, en la forma y plazo especificados en las Bases. Lima,………………………………………

…….………………………….………………….. Firma, Nombre / Razón social del postor


15

ANEXO N.° 03

DECLARACIÓN JURADA (ART. 76º DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL

ESTADO)

Señores COMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 7-2008-MTC/21 Presente.-

De nuestra consideración:

El que suscribe…………….. (o representante legal de …………..), identificado con DNI Nº ................, con RUC Nº ……………, domiciliado en .........................................., que se presenta como postor de la ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº ………………….., para la CONTRATACION DEL SERVICIO DE ………………..……………, declaro bajo juramento: 1.- No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado,

conforme al Art. 9º TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 2.- Conozco, acepto y me someto a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección. 3.- Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del presente

proceso de selección. 4.- Me comprometo a mantener la oferta durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en caso

que resulte favorecido con la Buena Pro. 5.- Conozco las sanciones contenidas en el TUO de la Ley Nº 26850 y su Reglamento, aprobado mediante

el Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, así como en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Lima, …………………………………..

………………………….……………………….. Firma, Nombre / Razón social del postor


16

ANEXO N.° 04

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO (Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores COMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 7-2008-MTC/21 Presente.- De nuestra consideración, Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta en la ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° ……………………….., responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso. Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Designamos al Sr. ..................................................................................., identificado con D.N.I. Nº…………………….. como representante legal común del Consorcio, para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y formalizar la contratación correspondiente. Adicionalmente, fijamos nuestro domicilio legal común en......................................... OBLIGACIONES DE ……..: % Participación

OBLIGACIONES DE ……: % Participación

Lima, …………………….. ………………………………………….. ..…………………………………………..

Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del Representante Legal empresa 1 Representante Legal empresa 2


17

ANEXO N.° 05

DECLARACIÓN JURADA DE SER PEQUEÑA O MICROEMPRESA

Señores COMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 7-2008-MTC/21 Presente.- Mediante el presente declaramos ante Provías Descentralizado que nuestra representada es una pequeña / microempresa, en los términos de la Ley N.º 28015, Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña y Microempresa, y sus normas reglamentarias. Lima, …………………………….

…………………………………………………………….. Firma, Nombre/ Razón Social del postor


18

ANEXO N.º 06

DECLARACIÓN JURADA DE SERVICIOS PRESTADOS EN TERRITORIO NACIONAL

Señores COMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 7-2008-MTC/21 Presente.- Mediante el presente declaramos ante Provías Descentralizado que nuestra representada presta los servicios objeto de convocatoria dentro del territorio nacional, en los términos de la Ley N.º 27633, Ley de Promoción Temporal del Desarrollo Productivo Nacional, el Decreto Supremo N.º 003-2001-PCM y demás normas complementarias. Lima, ……………………………

------------------------------------------------------------------

Firma, Nombre / Razón Social del postor


19

ANEXO Nº 07

EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD Postor: _______________________________________________________________

Fecha IPC Consulto

r Descripción del Servicio Cliente

Inicio Término

Monto Final del Servicio

Consorcio % Particip.

A la fecha de finalización del Servicio

Al mes del Valor

Referencial

Monto actualizado al mes del Valor

Referencial

Nº de Folio

NOTA (1): La información proporcionada en este formato debe ser respaldada con la documentación solicitada en las Bases. NOTA (2): En caso de consignar mayor número de servicios que los solicitados, el Comité Especial se limitará a evaluar los 5 primeros consignados en el formato. NOTA (3): Los montos deberán ser actualizados desde la fecha de finalización del servicio hasta el mes del valor referencial (Set. - 2007), para lo cual usarán el Índice de Precios al

Consumidor (IPC). En el caso de servicios en moneda extranjera se hará primero la conversión a moneda nacional, considerando el tipo de cambio venta promedio del mes de finalización del servicio y luego se actualizará al mes del valor referencial (Set. - 2007).

NOTA (4): Se deberá adjuntar copias publicadas en el Diario El Peruano de los Índices de Precios al Consumidor promedios del mes. Se aceptarán las copias simples de los IPC de la Pagina Web del INEI. Asimismo, se debe adjuntar el cálculo de la actualización de los valores.

_____________________________ (Nombre y firma del Representante Legal )


20

ANEXO Nº 08

EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD

Postor: ________________________________________________________________________________________________

Fecha IPC

Consultor Descripción del Servicio Cliente

Inicio Término

Monto Final del Servicio

Consorcio % Particip.

A la fecha de finalización del Servicio

Al mes del Valor

Referencial

Monto actualizado al mes del Valor

Referencial

Nº de Folio

NOTA (1): La información proporcionada en este formato debe ser respaldada con la documentación solicitada en las Bases. NOTA (2): En caso de consignar mayor número de servicios que los solicitados, el Comité Especial se limitará a evaluar los 5 primeros consignados en el formato. NOTA (3): Los montos deberán ser actualizados desde la fecha de finalización del servicio hasta el mes del valor referencial (Set. - 2007), para lo cual usarán el Índice de Precios al

Consumidor (IPC). En el caso de servicios en moneda extranjera se hará primero la conversión a moneda nacional, considerando el tipo de cambio venta promedio del mes de finalización del servicio y luego se actualizará al mes del valor referencial (Set. - 2007).

NOTA (4): Se deberá adjuntar copias publicadas en el Diario El Peruano de los Índices de Precios al Consumidor promedios del mes. Se aceptaran las copias simples de los IPC de la Pagina Web del INEI. Asimismo, se debe adjuntar el cálculo de la actualización de los valores.

________________________________

(Nombre y firma del Representante Legal )


21

ANEXO Nº 09

RELACION DE PERSONAL PROPUESTO

CARGO ASIGNADO NOMBRES Y APELLIDOS Nº DE COLEGIATURA

- Jefe de supervisión

-

Lima,…. de……………….. del 200… NOTA: En caso que el Postor sea persona natural, este debe asumir el cargo de Jefe de

Supervisión de Obra.

POSTOR Ó REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE, FIRMA Y SELLO

DNI N°. ................................


22

ANEXO Nº 10

CURRICULUM VITAE (C.V.) DEL PERSONAL PROPUESTO El postor presentará el C.V. del personal profesional de la propuesta técnica en este formato. El C.V. deberá permitir distinguir con facilidad la experiencia del profesional, a fin de calificar según los criterios precisados. Se anexará obligatoriamente copia simple de la documentación que acredite la información suministrada en este formato, ordenados cronológicamente y de acuerdo a la numeración de este formato.

El postor debe llenar este formato necesariamente con los datos señalados para cada uno de los profesionales propuestos.

CURRÍCULUM VITAE

1. CARGO PROPUESTO: ………………………………………………………………………….. 2. NOMBRE COMPLETO: …………………………………………………………………………..

3. TÍTULO PROFESIONAL: ………………………………………….. AÑO: …………………

4. UNIVERSIDAD: …………………………………………………………………………………….

PERIODO: ……………………………………………………………………………………..

5. REG. PROFESIONAL Nº: ……………………………………………… AÑO: …………………

6. EXPERIENCIA EN LA SUPERVISION DE OBRAS (Máximo 05 exp.)

Nombre de la Obra

SUPERVISADA

Ubicación Empresa/

Entidad

Cargo en el

Servicio

Entidad Contratante o

Cliente

Período del..... al....

Tiempo Total (Días)

Lima,…. de……………….. del 200… …………………………………………………………… FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL POSTOR


23

ANEXO Nº 11

CARTA DE COMPROMISO DEL PROFESIONAL PROPUESTO PARA LA SUPERVISION DE LA

OBRA El que suscribe, ………..(nombre del profesional), mediante la presente, se compromete a formar parte del personal profesional propuesto para el estudio al que postula EL SUPERVISOR....................., en el caso que éste obtenga la Buena Pro de la ADJUDICACIÓN POR MENOR CUANTÍA Nº 7-2008-MTC/21 convocado por PROVIAS DESCENTRALIZADO. Asimismo declaro que no tengo compromiso alguno que imposibilite mi participación en la fecha y por el tiempo, ofrecidos. Los servicios profesionales a prestar se detallan a continuación: Cargo dentro del Proyecto: ........................................................................................................................ Especialidad: ............................................................................................................................................. Actividad: ................................................................................................................................................. Tiempo que prestaré los servicios: Desde............ hasta..............., durante............. meses. Validez del presente compromiso: …………… días naturales a partir de la fecha. --------------------- ----------------------------------------------------- Lugar y Fecha Nombre, Firma y Sello del Profesional Dirección: Teléfono: E-mail : ------------------------------------------------------ POSTOR O REPRESENTANTE LEGAL Nombre, firma y sello NOTA: El Jefe de Supervisión debe presentar este formato.


24

ANEXO N.º 12

CARTA DE PROPUESTA ECONOMICA (MODELO)

Señores COMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 7-2008-MTC/21 Presente.- De nuestra consideración, A continuación, hacemos de conocimiento que nuestra propuesta económica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

El valor referencial incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, costos laborales, conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro costo que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar.

Lima,……………………………………

……………………………….………………….. Firma, Nombre / Razón social del postor


25

CAPITULO V

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA

Nº…………-2008-MTC/21 Conste por el presente documento, el Contrato de Servicios de Consultoría a Suma Alzada, que celebran de una parte, el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado, a quien en adelante se llamará PROVIAS DESCENTRALIZADO, con domicilio legal en la Avenida Bolivia Nº 120 Torre del Centro Cívico y Comercial de Lima, Piso 10, Lima 1 - Perú, con RUC N° …………………………, debidamente representado por su Director Ejecutivo ................................................, identificado con D.N.I. Nº .........................,designado por Resolución Ministerial N° ..................................., de fecha, ……………. y, de la otra parte ................................................., con domicilio legal en ............................ N°......... Lima, RUC Nº..........., representado por..............................., con DNI. N°.........., según poder que inserta al presente (Anexo N° 1), a quien en lo sucesivo se le denominará EL SUPERVISOR, y que suscribimos bajo los términos y condiciones siguientes: PRIMERA : ANTECEDENTES 1.1 PROVIAS DESCENTRALIZADO ha previsto la Contratación de los Servicios de Consultoría para la

Supervisión de la Obra MANTENIMIENTO PERIÓDICO DEL CAMINO VECINAL “ZAPOTAL – VISTA FLORIDA”, ubicada en el Distrito de Huarango, Provincia de San Ignacio, Departamento de Cajamarca, la misma que en adelante se denominará LA OBRA, la que se ejecutará con Recursos Ordinarios del Tesoro Público.

1.2 En virtud a las disposiciones legales pertinentes, PROVIAS DESCENTRALIZADO, convoca la Primera

Convocatoria de la A.M.C Nº 7-2008-MTC/21, para seleccionar a EL SUPERVISOR, que se encargue de la Supervisión de la Obra MANTENIMIENTO PERIÓDICO DEL CAMINO VECINAL “ZAPOTAL – VISTA FLORIDA”, ubicado en el Departamento de Cajamarca.

1.3 Como resultado del proceso de selección en mención, se otorgó la Buena Pro a EL SUPERVISOR, por

el monto de su propuesta económica ascendente a la suma de S/. ------ (........................................................................................), incluido IGV, con precios referidos al mes de...................................... , sin reconocimiento de reajustes.

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO Por el presente Contrato, PROVIAS DESCENTRALIZADO conviene en utilizar los servicios de EL SUPERVISOR para la Supervisión de la Obra MANTENIMIENTO PERIÓDICO DEL CAMINO VECINAL “ZAPOTAL – VISTA FLORIDA”, ubicado en el Departamento de Cajamarca, indicada en la Cláusula 1.1 del presente Contrato y proveer y facilitar todos los trabajos y servicios necesarios que demande el Servicio. TERCERA: DE LA VIGENCIA, INICIACIÓN, DURACIÓN Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO. El presente Contrato entrará en vigencia a partir del día siguiente de su suscripción y concluye con la aprobación de la liquidación de la supervisión. El plazo de los servicios es de SESENTA (60) días naturales y el inicio del cómputo del plazo de los Servicios se hará desde la fecha de entrega del terreno al Contratista de la Obra, o desde la fecha que EL SUPERVISOR se constituye en OBRA, de conformidad con lo expresado en las Bases, de acuerdo al detalle siguiente:

- Supervisión de Campo CUARENTA Y CINCO (45) días naturales - Liquidación Contrato de Obra QUINCE (15) días naturales

Los servicios comprenden todos los requerimientos descritos en los Términos de Referencia y en la Propuesta Técnica del SUPERVISOR. El plazo de ejecución de los servicios, podrá ampliarse por las siguientes causales:

• Ejecución de adicionales que generen ampliación de plazo del SUPERVISOR. • Paralizaciones del servicio ordenadas por PROVIAS DESCENTRALIZADO • Caso fortuito o Fuerza Mayor, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e

irresistible, que impide la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso (Art. 1315 del Código Civil).


26

CUARTA: PERSONAL DEL SUPERVISOR. 0.1 Para la prestación de los servicios, EL SUPERVISOR utilizará el personal calificado especificado en su

Propuesta Técnica, no estando permitido cambios, salvo por razones de fuerza mayor debidamente comprobadas. Para este efecto, EL SUPERVISOR deberá proponer a PROVIAS DESCENTRALIZADO con veinte (20) días útiles de anticipación, el cambio de personal a fin de obtener la aprobación del mencionado cambio. Cualquier solicitud en este sentido será debidamente justificada y los cambios que resultaren no irrogarán gastos adicionales a PROVIAS DESCENTRALIZADO Se entiende que todo el personal cuyo cambio se proponga, reunirá iguales o mejores cualidades que las del personal inicialmente propuesto.

0.2 En el caso de que EL SUPERVISOR efectúe cambios del personal propuesto sin autorización de PROVIAS

DESCENTRALIZADO, éste podrá dar por resuelto el Contrato. 0.3 EL SUPERVISOR obtendrá todos los seguros necesarios para su personal, según la Legislación Nacional

aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su capacidad total, hasta que los servicios pactados hayan culminado y cuenten con la aceptación de PROVIAS DESCENTRALIZADO. Las pólizas estarán a disposición de PROVIAS DESCENTRALIZADO el que podrá solicitarlas en cualquier momento para su verificación. El incumplimiento de esta obligación será causal de aplicación de la Cláusula Novena, Numeral. 9.4 del presente Contrato.

0.4 EL SUPERVISOR está facultado para seleccionar al personal auxiliar técnico-administrativo necesario, para

el mejor cumplimiento de los servicios, reservándose PROVIAS DESCENTRALIZADO el derecho a rechazar al personal que a su juicio no reuniera requisitos de idoneidad y competencia.

0.5 EL SUPERVISOR dará por terminados los servicios de cualquier trabajador de su Equipo, cuyo trabajo o

comportamiento no sean satisfactorios para PROVIAS DESCENTRALIZADO. Inmediatamente EL SUPERVISOR propondrá a PROVIAS DESCENTRALIZADO el cambio de personal, a fin

de obtener la aprobación del mencionado cambio. Los costos adicionales que demande la obtención de los reemplazos necesarios, tales como pasajes, viáticos, gastos de traslado, etc., serán responsabilidad de EL SUPERVISOR.

QUINTO: OBLIGACIONES GENERALES DEL SUPERVISOR 5.1 EL SUPERVISOR prestará sus servicios de conformidad con los términos de este Contrato, las Bases,

Términos de Referencia, y los dispositivos legales vigentes sobre la materia, entendiéndose que el servicio comprende aspectos técnicos, ambientales, económicos, administrativos, legales y todo aquello que se requiera para el eficiente y eficaz cumplimiento de los Servicios.

5.2 EL SUPERVISOR es responsable que los Servicios se desarrollen con la calidad técnica requerida, de

acuerdo a los documentos indicados en el numeral anterior. 5.3 EL SUPERVISOR no podrá transferir parcial o totalmente los servicios materia de este Contrato. 5.4 EL SUPERVISOR deberá atender, en plazo razonable, todos los informes que solicite PROVIAS

DESCENTRALIZADO, y que no se encuentran incluidos específicamente en las Bases y en el presente Contrato.

5.5 Al finalizar los trabajos materia de este Contrato, EL SUPERVISOR entregará el archivo con los

documentos que se hayan elaborado. 5.6 Respecto a la documentación que obre en su poder relacionada con el Servicio, EL SUPERVISOR se

compromete en forma irrevocable a no disponer ni hacer uso de ella en ningún momento, para fines distintos a los de la SUPERVISION, aún después de la recepción de las obras, sin que medie autorización expresa otorgada por PROVIAS DESCENTRALIZADO.

5.7 Atender a los funcionarios de PROVIAS DESCENTRALIZADO que visiten oficialmente la Obra, para

examinar el avance de obra, la documentación e informes que sean solicitados. SEXTA: ASPECTOS ECONÓMICOS. 6.1 El monto correspondiente a los servicios objeto del presente Contrato, asciende a la suma de: S/.

....................... (............................................................ y 00/100 Nuevos Soles) incluido el I.G.V, con precios referidos al mes de SEPTIEMBRE 2007.


27

6.2 El monto del Contrato a que se refiere el numeral 6.1 será abonado de acuerdo a lo siguiente:

a) Servicios por el informe diagnostico y vigencia del expediente técnico 10 % b) Servicios de supervisión de campo 75 % c) Servicios de liquidación final de obra 15 %

6.3 Adelanto Directo.

El PROVIAS DESCENTRALIZADO, podrá otorgar un adelanto directo de S/. ………………………………., equivalente al…. % del monto del contrato, incluyendo el IGV. El Adelanto Directo está garantizado por la Carta Fianza Nº …………………………………………………………….. emitida por el Banco ………………………….., en fecha ……………, por la suma de S/. ....................., equivalente al monto del Adelanto, a favor de PROVIAS DESCENTRALIZADO, válida por el plazo de ejecución de los servicios o de noventa (90) días y renovable por el saldo pendiente de amortizar. La Amortización del Adelanto Directo se hará mediante descuentos proporcionales en cada uno de los pagos que se efectúen a EL SUPERVISOR.

6.4 Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Según el Artículo 217º del reglamento están exceptuados de presentar este documento los contratos de servicios que por su monto correspondan a procesos de adjudicación menor cuantía, siempre que el pago sea periódico y/o contra prestación ejecutadas, o sea condición necesaria para la ejecución de la prestación. Sin embargo, EL SUPERVISOR declara bajo juramento, mediante esta cláusula, que se compromete a cumplir con las obligaciones señaladas en el presente Contrato, las Bases y Términos de referencia, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

6.5 Seguros que deberá contratar EL SUPERVISOR EL SUPERVISOR mantendrá a su propio costo, seguros contra los riesgos siguientes: (i) de Responsabilidad Civil hacia terceros por los vehículos motorizados utilizados por EL SUPERVISOR o por el personal a su cargo, (ii) las obligaciones laborales de todo tipo con respecto al personal de EL SUPERVISOR, de acuerdo a la ley aplicable, (iii) las responsabilidades de accidentes de trabajo, perdida de vida, salud, viajes y otros que correspondan, hasta la recepción de la Obra.

SETIMA: OBLIGACIONES DE PROVIAS DESCENTRALIZADO. 7.1 PROVIAS DESCENTRALIZADO suministrará a EL SUPERVISOR toda la información necesaria y disponible

con relación al Expediente Técnico de LA OBRA, la misma que será entregada por la Oficina de Coordinación Zonal dentro de los cinco (5) días posteriores a la firma del Contrato. EL SUPERVISOR tomará todas las previsiones necesarias para el fiel cumplimiento de su Contrato.

7.2 PROVIAS DESCENTRALIZADO podrá colaborar con EL SUPERVISOR en las coordinaciones que realice

éste ante otros sectores para la prestación del servicio. OCTAVA: OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL SUPERVISOR. 8.1 EL SUPERVISOR presentará a PROVIAS DESCENTRALIZADO los Informes que se señalan en los

Términos de Referencia y las Bases, dentro de los plazos allí establecidos. 8.2 Los Informes serán presentados de conformidad a los requerimientos de PROVIAS DESCENTRALIZADO,

en original y dos copias. 8.3 EL SUPERVISOR deberá presentar el Informe Final en original y dos (2) copias. 8.4 EL SUPERVISOR preparará cualquier otro informe que PROVIAS DESCENTRALIZADO pueda requerir con

relación al Servicio, y su plazo de entrega será acordado por las partes. NOVENA. DE LAS PENALIDADES Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 9.1 En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, PROVIAS

DESCENTRALIZADO, le aplicará a EL SUPERVISOR, una penalidad por cada día de atraso hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto contractual. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta o del pago final; en todos los casos, la penalidad se aplicará y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:


28

0.10 x Monto del Contrato

Penalidad diaria = ------------------------------------------ 0.25 x Plazo en días

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la Entidad podrá resolver el contrato por incumplimiento.

9.2 Si EL SUPERVISOR demostrara deficiencia, negligencia o insuficiencia en la prestación de los Servicios,

PROVIAS DESCENTRALIZADO solicitará mediante carta notarial el cambio de la persona o personas responsables de ello.

Si se repitiera por segunda vez esta situación, PROVIAS DESCENTRALIZADO, se encontrará expedito para resolver unilateral y administrativamente este Contrato, bastando para ello el informe de la Oficina de Coordinación Zonal correspondiente.

9.3 PROVIAS DESCENTRALIZADO podrá resolver unilateralmente este Contrato por causas de fuerza mayor

que hagan imposible a cualquiera de las partes continuar con los servicios y prestaciones pactadas. En este caso PROVIAS DESCENTRALIZADO efectuará el pago de los servicios efectivamente prestados, hasta la fecha de Resolución de Contrato.

9.4 Si EL SUPERVISOR no cumpliera con las obligaciones asumidas en el presente Contrato y, siendo

notificado por escrito, no procediera a ajustarse a las estipulaciones del mismo en un término no mayor de .......... (.........) días después de recibida la comunicación en referencia, PROVIAS DESCENTRALIZADO podrá dar por finalizada la prestación. En esta eventualidad, no autorizará ningún desembolso en relación al Contrato.

9.5 PROVIAS DESCENTRALIZADO asimismo, tendrá el derecho de resolver unilateral y administrativamente

este Contrato en los casos de abandono y/o desempeño insuficiente o negligencia, debidamente comprobada, en la prestación de los servicios Contratados, indicadas en la cláusula Octava de este Contrato, o si el total de las multas aplicadas fueran equivalentes al 10% del monto del Contrato sin perjuicio de la retención de los pagos pendientes, iniciándose, además, la Acción de Arbitraje respectiva de indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, conforme a Ley.

9.6 En la resolución del Contrato, PROVIAS DESCENTRALIZADO tendrá derecho a una indemnización por el

daño ocasionado si es que no obedece a causas justificadas. DÉCIMA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR 10.1 Las partes han convenido en considerar como Caso fortuito o Fuerza Mayor, a la causa no imputable,

consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, demoras por paralizaciones dispuestas por PROVIAS DESCENTRALIZADO y a la imposibilidad de PROVIAS DESCENTRALIZADO de seguir financiando los Servicios.

10.2 Si cualesquiera de las partes contratantes estuviera temporalmente incapacitada debido a caso fortuito

o de fuerza mayor para cumplir total o parcialmente las obligaciones contraídas, notificará a la otra parte por escrito tal circunstancia, tan pronto como sea posible después de ocurrido el evento, proporcionando todos los detalles del mismo.

10.3 Producido y notificado el evento determinante del caso fortuito o fuerza mayor, quedarán suspendidas

las obligaciones a cargo de la parte afectada, sólo por el tiempo que dura la incapacidad causada, debiéndose actuar en lo posible de modo que la causa o los efectos sean solucionados con la mayor celeridad posible.

10.4 El mayor costo y los pagos adicionales correspondientes que pudieran resultar de la paralización de los

servicios, en razón del caso fortuito o de la fuerza mayor, serán determinados de común acuerdo entre las partes contratantes.

10.5 Si la paralización de los servicios por fuerza mayor subsistiese por un período de.............. (....) días

calendario, PROVIAS DESCENTRALIZADO o EL SUPERVISOR mediante Carta Notarial, podrá resolver el Contrato, salvo que dichas partes decidieran la suspensión y posterior continuación de los servicios, reajustando los términos del Contrato de común acuerdo.


29

1.6 En caso de resolución del Contrato, EL SUPERVISOR entregará a PROVIAS DESCENTRALIZADO, bajo responsabilidad en un plazo de.......... (...) días, toda la información relacionada con sus servicios, así como la liquidación correspondiente, que incluirá las sumas pendientes de pago.

DÉCIMO PRIMERA: OTRAS RESPONSABILIDADES DEL SUPERVISOR 11.1 EL SUPERVISOR será responsable de la absolución satisfactoria de las observaciones que, sobre los

documentos y servicios de su competencia, efectúen PROVIAS DESCENTRALIZADO y los Organismos de Control.

DÉCIMO SEGUNDA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 12.1 Solución amigable

Las Partes harán lo posible por llegar a una solución amigable de todas las controversias que surjan de este Contrato o de su interpretación.

12.2 Convenio Arbitral

Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación del presente contrato, incluidos los que se refieren a la nulidad e invalidez, serán resueltos de manera definitiva e inapelable mediante arbitraje de derecho, de conformidad con lo establecido en la normatividad de contrataciones y adquisiciones del Estado.

12.3 Reglas del procedimiento

El proceso arbitral será de derecho y en idioma castellano. El arbitraje será resuelto por Un Tribunal Arbitral compuesto por tres árbitros. Cada parte designará a un árbitro en su solicitud de arbitraje y respuesta respectivamente y éstos árbitros designarán al tercero, quien presidirá el Tribunal Arbitral. Vencido el plazo para la respuesta a la solicitud de arbitraje sin que se hubiera designado al árbitro correspondiente, la parte interesada solicitará al CONSUCODE, dentro del plazo de cinco (05) días hábiles, la respectiva designación. Si una vez designados los dos árbitros conforme al procedimiento antes referido y en caso éstos no consiguen ponerse de acuerdo sobre la designación del tercero dentro del plazo de cinco (05) días hábiles de recibida la aceptación del último árbitro, cualquiera de las partes podrá solicitar al CONSUCODE la designación del tercer árbitro dentro del plazo de cinco (05) días hábiles.

12.4 Lugar donde tendrá lugar el arbitraje: Lima – Perú. DÈCIMO TERCERA: RÉGIMEN LEGAL 13.1 El orden de prelación de documentos es:

1. Contrato de Consultoría de Supervisón de Obra 2. Bases Integradas, Términos de Referencia 3. Propuesta Técnica y Económica de EL SUPERVISOR. 4. Las disposiciones contenidas en el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y

Adquisiciones del Estado y su Reglamento, aprobados por D.S. 083-2004-PCM y 084-2004-PCM, respectivamente.

13.2 Para efecto de todas las comunicaciones que deban cursarse las partes, PROVIAS DESCENTRALIZADO y

EL SUPERVISOR señalan como sus respectivos domicilios los indicados en la introducción del presente Contrato.

En fe de lo cual, las partes han dispuesto que se suscriba el presente Contrato, en duplicado, el cual contiene las condiciones generales a que se obligan, tomando pleno conocimiento de ello a la fecha de la suscripción del mismo, en la ciudad de Lima, a los ......... días del mes de ................ de 200…..

POR PROVIAS DESCENTRALIZADO POR EL SUPERVISOR

........................................... ....................................


30

CAPITULO VI

TÉRMINOS DE REFERENCIA

SUPERVISIÓN DE OBRA MANTENIMIENTO PERIÓDICO

CAMINO VECINAL ZAPOTAL – VISTA FLORIDA DPTO. CAJAMARCA


31

PROVIAS DESCENTRALIZADO

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DEL CAMINO VECINAL

ZAPOTAL – VISTA FLORIDA, LONGITUD 17.900 KM. PROV. SAN IGNACIO, DPTO. CAJAMARCA

I.- ANTECEDENTES.

Para encarar la solución de los problemas sociales y en particular mejorar la calidad de vida de los pobladores del área rural, así como restablecer la comunicación entre el campo y la ciudad y permitir el acceso hacia los mercados. El Gobierno ha fijado metas concretas para lo cual adopto políticas que incluyeron objetivos a corto, mediano y largo plazo. Una de estas políticas consistió en incrementar y priorizar la inversión en la rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura de transporte rural, que haga posible la reactivación económica Para concretar la realización de estos objetivos en el sector Transporte; el MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES – MTC a través del PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO – PROVIAS DESCENTRALIZADO, tiene previsto realizar inversiones significativas en carreteras y caminos, no solamente de la red Nacional, sino también de la red Departamental y Vecinal, con la finalidad de coadyuvar a mejorar la calidad de vida de los habitantes de las zonas rurales; por lo que se requerirá la participación de Empresas Consultoras y Consultores Independientes para la realización de la Supervisión Externa en la Rehabilitación o Mantenimiento de dichos caminos.

II.- ALCANCES DE LOS SERVICIOS Para llevar a cabo la Supervisión de las Obras de Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal ZAPOTAL - VISTA FLORIDA, ubicado en la provincia de SAN IGNACIO, departamento de CAJAMARCA, PROVIAS DESCENTRALIZADO contratará a EL SUPERVISOR EXTERNO, por un plazo de SESENTA (60) días naturales, quien suministrará totalmente los servicios necesarios para una eficiente Supervisión y Control de la Obra, tanto en el aspecto técnico como en el económico-financiero y administrativo, de acuerdo con los documentos que conforman el Expediente Técnico, el Contrato de Ejecución de Obra y el Contrato de Supervisión, respetando el Manual de Diseño de Caminos No Pavimentados de Bajo Volumen de Tránsito; Especificaciones Técnicas de Caminos No Pavimentados de Bajo Volumen de Tránsito y Manuales Ambientales aprobados por Resolución Directoral de la Dirección de Caminos y Ferrocarriles del MTC. El Supervisor Externo deberá cumplir con lo dispuesto en la Ley y Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobados por D.S. Nº 083-2004-PCM y Nº 084-2004-PCM, sus modificatorias y ampliatorias y las Disposiciones del MTC, en lo que no se oponga a la Ley y Reglamento; Directivas y sus modificatorias establecidos por la Contraloría General de la Republica en aspectos técnicos. Los Servicios para la Supervisión y Control de la Obra, estarán referidos fundamentalmente a: Antes del inicio de la obra, revisará el Expediente Técnico y su compatibilización con el terreno verificando en campo los aspectos críticos y de diseño del proyecto, formulando oportunamente las recomendaciones, complementaciones y/o modificaciones en un Informe de Diagnóstico de Obra y Vigencia del Expediente Técnico, para que PROVIAS DESCENTRALIZADO gestione ante el Proyectista las aclaraciones o correcciones, antes del inicio de la ejecución de los trabajos; el Informe estará estructurado de acuerdo a lo siguiente:


32

CONTENIDO DEL INFORME:

A RESUMEN EJECUTIVO: Se describirá de manera resumida los aspectos mas importantes del Informe diagnóstico con sus respectivas recomendaciones

B GENERALIDADES B.1. Antecedentes B.2. Objeto B.3. Metodología del trabajo B.4. Documentos Revisados B.5. Personal participante en la elaboración del presente Informe B.6. Ficha informativa del proyecto, conteniendo los siguientes datos:

Contrato de Obra Nº y fecha Contratista Nombre de la Obra Ubicación Geográfica de la obra: Departamento, Provincia y Distrito Supervisor Externo y/o Inspector de la Obra Consultor que elaboró el Proyecto Modalidad de Contrato de obra Fecha de suscripción de Contrato de Obra Monto del Contrato de Obra Plazo de Ejecución de la Obra Fecha de Inicio (según lo establecido en Art. 240 del Reglamento) y

Término de la Obra Monto del Adelanto, C/P y Fecha de pago Carta Fianzas: Fiel Cumplimiento de Contrato, por el Monto Diferencial

de Propuesta y Adelantos, debiendo consignar entre otros datos los siguientes: Número, Entidad, Monto, Vigencia, Renovaciones.

Contrato de Supervisión Nº Fecha de Suscripción del Contrato de Supervisión. Monto del Contrato de Supervisión

C TRABAJOS DE CAMPO: El supervisor Externo luego de la visita al campo deberá

informar sobre los siguientes aspectos: c.1 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, que lo ejecutará con su personal al

inicio de obra. c.2 GEOLOGÍA, identificar posibles zonas críticas por talud inestable y falla

geológica. c.3 HIDROLOGÍA, a fin de determinar si es necesario aumentar y/o disminuir

obras de arte. c.4. CANTERAS, ensayos y pruebas de Laboratorio, emitiendo su

pronunciamiento acerca de la potencia y calidad del material. Cualquier adicional que se genere por inadecuado pronunciamiento será de su responsabilidad.

c.5 PUNTOS DE AGUA c.6 SUELOS Y PAVIMENTOS, calicatas de muestreo a fin de verificar la calidad

de la subrasante. c.7 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE, si es correcta su ubicación, si es necesario

reubicarlas o si no son necesarias. c.8 BOTADEROS, pronunciarse sobre su ubicación indicada en el proyecto.

D REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO d.1 DISPONIBILIDAD DE TERRENOS Y DE CANTERA, en el cual se ha

proyectado la ejecución de la Obra, verificando que no existan problemas de propiedad con terceros y que no atente contra el Patrimonio Cultural de la Nación.

d.2 INSPECCIÓN DE CAMPO, a fin de determinar si es compatible la Lista de Cantidades considerada en el Contrato de Obra y si es suficiente para cumplir con la meta del Proyecto.


33

d.3 PLANOS, del Expediente Técnico aprobado: Si son compatibles con la topografía del terreno donde se desarrolla la obra.

d.4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Si corresponden a las partidas que conforman la Lista de Cantidades y no existen diferencias que significarán incrementos en el costo, variación de diseño o disminución de calidad.

d.5 DE LOS METRADOS DE LA LISTA DE CANTIDADES, si concuerdan con los planos del Expediente Técnico, además presentará el Inventario de Obras de Arte, indicando progresivas y movimiento de Tierras.

d.6 VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OBRAS YA EJECUTADAS POR TERCEROS: para realizar el deductivo correspondiente.

d.7 COMPATIBILIDAD DE LAS CANTERAS Y FUENTES DE AGUA, indicadas en el expediente: adjuntando los Ensayos de Laboratorio correspondientes.

d.8 ESTADO ACTUAL DE LA SUBRASANTE, describir por progresivas.

E Verificación de metrados por partidas F Propuestas de Adicionales y/o deductivos: describir y justificar:

f.1 Metrados y presupuestos de los Deductivos de Obra. f.2 Metrados y presupuestos de los Adicionales de Obra.

G Propuesta de Cambio de Especificaciones Técnicas: de ser el caso describir y

justificar, para obtener la aprobación escrita del Proyectista. H Propuesta de cambio de Canteras: por falta de potencia, calidad, etc., determinar

mayor o menor distancia de transporte y accesos a nuevas canteras, para obtener la aprobación escrita del Proyectista.

I Vigencia del Expediente Técnico J Revisión de cronograma valorizado de obra, de ser necesario modificarlo en función

a tiempos reales de partidas, teniendo como tope el plazo de obra. K Revisión de planes de trabajo, calendario de utilización del adelanto en efectivo,

proporcionados por el contratista. L CONCLUSIONES. M RECOMENDACIONES N Anexos

n.1 Acta de Entrega de terreno, ó n.2 Acta de Inicio del plazo de ejecución. n.3 Plano Clave n.4 Panel fotográfico n.5 Otros

Participar en el acto de entrega del terreno y verificar el cumplimiento de las condiciones estipuladas, en el plazo establecido en el contrato o en las bases a fin de determinar el inicio de las obras a su cargo. En la fecha de entrega del terreno, el Supervisor junto con el Ingeniero Residente, deberán abrir el Cuaderno de Obra el mismo que deberá tener una hoja original y tres copias debidamente foliado; siendo los únicos profesionales autorizados para hacer anotaciones el mismo que será firmado según corresponda Revisar objetivamente el Calendario de Avance de Obra elaborado por el Contratista, planteando las modificaciones, de ser necesario, ante cualquier incongruencia en los procesos constructivos de las partidas que conforman el presupuesto, debiendo informar a la Oficina de Coordinación de PROVIAS DESCENTRALIZADO con el sustento adecuado para su aprobación. Solicitar al contratista la presentación de un Plan de Trabajo Semanal en el cual se precisará las actividades, frentes de trabajo, equipo a emplear y numero de trabajadores a fin de llevar un mejor control de la obra, anotándose tales requerimientos en el cuaderno de obra. Verificar diariamente que los trabajos se ejecuten estrictamente de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas generales y especiales y en general de acuerdo con toda la


34

documentación que conforma el Expediente Técnico, ejerciendo el Control y la fiscalización de la Obra a su cargo. Efectuar el control de calidad de los materiales que intervienen en la obra, realizando sus propias pruebas y ensayos de verificación de Mecánica de Suelos, de acuerdo a las normas vigentes, debiendo utilizar el equipo de laboratorio mínimo necesario para tal fin. Registrar diariamente los Metrados de avance de cada una de las partidas, debiendo obtener metrados consolidados semanalmente los que deberán tener la firma y sello del Ing. Residente y del Supervisor Externo. Llevar el control físico económico y contable de la obra, así como el control de la vigencia de las cartas fianzas, pólizas de seguros, entre otros documentos presentados por el contratista a la Entidad, para lo cual solicitara las copias respectivas. Elaborar las Valorizaciones, con los metrados realmente ejecutados, según el presupuesto respectivo sustentándolo con las plantillas de metrados de los trabajos ejecutados en forma oportuna, detallada, sistemática y progresiva y presentado con la documentación técnica y administrativa correspondiente; asimismo adjuntara copia de las pólizas de seguros y tributos con sus respectivos comprobantes de pago. Se presentará según plazo señalado en el contrato. Vigilar el cumplimiento de los plazos de obra teniendo como referencia el calendario de Avance de Obra aprobado por la Entidad. En caso de atrasos significativos injustificados deberá de acuerdo a las cláusulas del contrato informar y recomendar las medidas y acciones administrativas a la Entidad. Anotar y revisar diariamente en el Cuaderno de Obra a fin de absolver las consultas planteadas por el Residente y demás incidencias relevantes que se produzcan en la ejecución de la obra. Verificar que el Contratista cumpla con las Normas y Especificaciones Técnicas y Ambientales de los documentos finales de diseño y de los Manuales Ambientales para Caminos Rurales del PROVIAS DESCENTRALIZADO. Vigilar que el Contratista cumpla con las normas de implementos de seguridad para con el personal involucrado en la obra, condición extensiva al personal del Supervisor; asimismo el contratista debe cumplir con las normas de seguridad de transito, el control debe ser diurno y nocturno. Brindar asesoramiento técnico, cuando las condiciones de la obra lo requieran, contribuyendo eficazmente a la mejor ejecución de la misma. Preparar Informes Mensuales, los cuales deberán indicar detalladamente los avances físicos y económicos y la información que la Entidad solicite debiendo ser su contenido como se detalla en el Anexo Nº 01, en original y dos copias visados y sellados en todas sus páginas. Cuando el Ingeniero Residente de Obra haga conocer, a través del cuaderno de obra, la existencia de trabajos adicionales o deductivos o el Supervisor Externo identifique los mismos, inmediatamente deberá evaluarlos, y de ser procedente, elaborará el Expediente Técnico del Adicional o Deductivos, el mismo que debe comprender memoria descriptiva, especificaciones técnicas, metrados, precios unitarios del contrato y/o precios pactados, presupuesto del adicional donde los gastos generales fijos y variables son propios para la ejecución del adicional e incluirá la utilidad del presupuesto ofertado y el IGV correspondiente; vistas fotográficas, croquis o planos. y presentarlo en la Oficina de Coordinación de PROVIAS DESCENTRALIZADO para los trámites de aprobación con Resolutivo, dentro de los plazos establecidos, según la norma legal. Para el caso de las Ampliaciones de Plazo, el Supervisor una vez que haya recibido de parte del Contratista el expediente de ampliación de plazo, emitirá su opinión en un informe presentándolo en la Oficina de Coordinación de PROVIAS DESCENTRALIZADO para los trámites de aprobación con Resolutivo, dentro de los plazos señalados en la Ley, Reglamento, sus modificatorias y ampliatorias. El incumplimiento de los plazos determinara inmediatamente la responsabilidad administrativa y/o civil por la ocurrencia del silencio administrativo positivo que se produce.


35

Deberá aplicar estrictamente las Cláusulas referidas a las penalidades económicas estipuladas en el contrato de obra, adjuntando el cálculo de las mismas. Emitir pronunciamiento oportuno y dentro de los plazos establecidos, sobre los aspectos que solicite el Contratista (consultas técnicas, ampliaciones de plazo, recepción de obra, liquidación de obra, etc.) Al concluir la obra y luego que el Ingeniero Residente solicite la recepción de la misma en el cuaderno de obra, el Supervisor deberá verificar tal hecho y presentará un Informe técnico a la Oficina de Coordinación de PROVIAS DESCENTRALIZADO para que designe la Comisión de Recepción de Obra, cumpliendo lo dispuesto por la Ley y Reglamento; en el informe presentará las observaciones que a su criterio existen en la obra y no hayan sido levantados por el contratista. Coordinar con el Contratista para que antes de la fecha de recepción de la obra, la Comisión designada reciba los planos de replanteo y las planillas de los metrados ejecutados, y pueda programar la fecha de recepción en un plazo no mayor de 20 días de realizada su designación. Actuar como asesor del Comité de Recepción durante el acto de Recepción de la Obra. Verificar el levantamiento de observaciones efectuados por la Comisión de Recepción de Obra, anotando diariamente en el cuaderno de obra los avances, debiendo comunicar por escrito la fecha cuando culmine la subsanación de las observaciones el contratista, el cual dispone de un décimo del plazo de ejecución de la obra, que se computa a partir del quinto día de suscrita el Acta. Revisar la Liquidación Final de Obra presentado por el contratista, para lo cual verificará los metrados finales conciliados de cada partida realmente ejecutado y que cuente con toda la documentación solicitada que se detalla en el Anexo N° 02, incluida la Memoria Descriptiva Valorizada, emitiendo su informe, el mismo que lo presentará en la Oficina de Coordinación Zonal de PROVIAS DESCENTRALIZADO dentro de los SIETE (07) días naturales de recibida, bajo responsabilidad, dando conformidad o adjuntando la liquidación que haya elaborado para aprobación. El Supervisor por ningún motivo podrá devolver al Contratista la liquidación que éste haya presentado. En caso que el contratista no presente la liquidación final de la obra dentro del plazo establecido en el Art. 269° del REGLAMENTO, el Supervisor Externo deberá elaborarla y presentarla a la Oficina de Coordinación Zonal, dentro de los QUINCE (15) días naturales de vencido dicho plazo. Su responsabilidad alcanza hasta que la liquidación quede consentida. Presentar a la Oficina de Coordinación Zonal de PROVIAS DESCENTRALIZADO la liquidación final que corresponde a sus servicios prestados que incluirá un Informe Ejecutivo del tramo supervisado, donde se detallará entre otros las mejoras socioeconómicas producidas como consecuencia de la ejecución de la obra, reporte sobre el empleo generado, así como sus recomendaciones para el mantenimiento rutinario del camino; además de adjuntar una Memoria Descriptiva de sus Servicios; Resumen de valorizaciones pagadas; copia de comprobantes de pagos; Resoluciones de ampliación del servicio (de existir); resoluciones de liquidaciones de obra a su cargo; calculo de multas si lo hubiera; liquidación económica; certificado de no adeudos expedida por el Alcalde Distrital donde se ejecuto las obras. y acervo documentario generado en la obra. III.- PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO

Para la realización de las actividades, el Supervisor deberá conformar, un equipo básico integrado por:

- Un Jefe de Supervisión, quién deberá ser Ingeniero Civil Colegiado y hábil, a dedicación exclusiva, con UN (01) años de experiencia.

IV .- EQUIPOS QUE DEBE PROPORCIONAR EL SUPERVISOR

Para la prestación de los Servicios, el Supervisor Externo proporcionara:

- Equipo de cómputo


36

- Equipo topográfico para verificar los trazos y niveles - Equipo de suelos para las pruebas que correspondan. - Vehículo para apoyo a los servicios de Supervisión. - Equipo y material fotográfico.

IV .- RETRIBUCIÓN POR LOS SERVICIOS.

En armonía con la normativa de los documentos del Proceso de selección, PROVIAS DESCENTRALIZADO, cancelará por los servicios del Supervisor, el monto que figure en su Propuesta Económica, el que será dividido en los siguientes rubros: a) Servicios por el Informe Diagnóstico y vigencia del Expediente Técnico 10 % b) Servicios de Supervisión de Campo 75 % c) Servicios de Liquidación Final de Obra 15 %

TOTAL 100 %

Los pagos se efectuarán previa verificación y conformidad de los Servicios prestados, adjuntando el Consultor las FACTURAS del caso. El plazo para la Entrega del Informe Diagnóstico y vigencia del Expediente Técnico, es de diez (10) días naturales a partir de la entrega del terreno al contratista. El plazo de los servicios de Supervisión de Campo, se computará a partir del inicio del plazo de ejecución o desde que el Supervisor se constituya a la obra si esta ya hubiera comenzado, y los pagos se harán en forma mensual de acuerdo al avance físico de la obra. El pago de los servicios de liquidación final de obra, se hará después que la liquidación de la obra haya sido aprobada con Resolutivo pertinente.

V .- PERIODO DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN

El período de los servicios de Supervisión es de SESENTA días naturales, contados a partir de la fecha de entrega del terreno al contratista o de la fecha en que el Supervisor se constituye en obra si esta ya hubiera comenzado, de acuerdo al detalle siguiente: - Supervisión de Campo CUARENTA Y CINCO (45) días naturales - Liquidación Contrato de Obra QUINCE (15) días naturales

--------------------------------------------------------- TOTAL SESENTA (60) días naturales

VI .- VARIOS

Los expedientes de adicionales y los informes de ampliaciones de plazo etc. serán presentados en Original y dos copias. Los Informes Mensuales y de Valorizaciones serán presentados en la fecha según la norma legal. Los Informes de Adicionales, ampliaciones de plazo y liquidación de la obra, serán entregados por el Supervisor en las fechas que señalan en los presentes Términos de Referencia contemplados según Ley, Reglamento y modificatorias. Todos los atrasos en la entrega de los Informes serán penalizados de acuerdo a lo que dispone el Reglamento y Contrato de Supervisión. Al término de los Servicios, el Supervisor devolverá toda la documentación generada durante la ejecución de los mismos. El sistema de contratación a utilizarse en el proceso de selección es a Suma Alzada.


37

Anexo Nº 01

INFORME MENSUAL Nº ____

Del _______ aL _______

I.- GENERALIDADES Camino/Tramo :

Longitud : km.

Distrito :

Provincia :

Región :

II.- DATOS GENERALES 1. Contrato de Obra Nº :

Fecha de Suscripción :

2. Contratista :

3. Monto del Contrato de Obra (Incluido. IGV) : S/.

4. Plazo de ejecución : días naturales

5. Supervisor de Obra :

6. Contrato de Supervisión Nº : Fecha de Suscripción :

7. Monto del Contrato de Supervisión (Incluido. IGV) : S/.

8. Monto del adelanto directo al Contratista (con IGV): S/. Fecha:

9. Fecha de pago del adelanto directo :

10. Fecha de entrega de terreno :

11. Fecha de inicio de obra :

12. Fecha de término contractual :

13. Garantía de Fiel Cumplimiento, Carta Fianza Nº : Monto : Entidad financiera : Vigencia hasta :

14. Garantía por Diferencial de la Oferta, Carta Fianza Nº : Monto : Entidad financiera : Vigencia hasta

15. Garantía de Adelanto Directo, Carta Fianza Nº : Monto : Entidad financiera :


38

16. Garantía de Adelanto de Materiales, Carta Fianza Nº : Monto : Entidad financiera : Vigencia hasta :

17. Ampliaciones de plazo : R. D. Nº : Fecha : Nº de días : Desde: Hasta : Causal :

18. Adicionales de Obra : R. D. Nº : Fecha : Monto (con IGV) : Incidencia Acumulada : Causal :

19. Deductivo de Obra : R. D. Nº : Fecha : Monto (con IGV) : Incidencia Acumulada : Causal :

20. Seguros (Obtenidos antes del inicio de la obra según Legislación Nacional vigente), tributos: Vigencia Renovación

III. SITUACIÓN DE LA OBRA

A. ASPECTO TÉCNICO

1. Describir la situación de la Obra, resumen del trabajo efectuado en el periodo cubierto por el informe y las principales incidencias ocurridas.

2. Avance programado vigente en el mes : %

3. Avance ejecutado en el mes : %

4. Avance programado acumulado al mes: %

5. Avance ejecutado acumulado al mes: %

6. Situación actual de la obra : Normal Retrasada % Adelantada %

7. Plan de Trabajo: Comentar el desarrollo y cumplimiento del mismo.

8. Desarrollo de la obra (aspectos críticos, problemas presentados, acciones correctivas propuestas o tomadas para incrementar el ritmo de la obra si fuera necesario, comentarios relevantes).

9. Condiciones Metereológicas del área del proyecto y otros factores que hayan

afectado el desarrollo normal de la obra.


39

10. Resultados de inspección y control de calidad del trabajo realizado por el contratista, presentando la documentación por el cual certifique que los materiales utilizados en la obra cumplen con las especificaciones técnicas del proyecto.

11. Equipo mecánico empleado por el contratista indicando sus propias

características y su comparación con el equipo mínimo solicitado en las Bases y/o propuesto por el contratista en su oferta.

12. Personal profesional y técnico empleado por el contratista en el periodo del

Informe. 13. Visitas efectuadas por funcionarios de PROVIAS DESCENTRALIZADO.

14. Organización del Contratista y recursos empleados en la ejecución de la

Obra. 15. Organización del supervisor externo y recurso empleado o asignado a la

obra. 16. Información Miscelánea. 17. Conclusiones y Recomendaciones

B. ASPECTO ECONÓMICO

1. Número de valorizaciones Tramitadas :

2. Número de valorizaciones Pagadas :

3. Monto valorizado en el mes : S/. ( incluido IGV)

4. Adelanto amortizado en el mes : S/.

C. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 1. Ingeniero Residente

Nombre : Registro CIP Nº : DNI Nº :

2. Número de Operarios contratados al presente mes

3. Número de Obreros al contratados al presente mes

4. Número de Jornales acumulados al presente mes

5. Número de horas hombre H-H (presente mes)

6. Número de horas máquina H-M (presente mes)

IV. DATOS SOCIO ECONÓMICOS (Área de Influencia)

1. Índice de Trafico : IMD (de acuerdo al formato proporcionado por PROVIAS DESCENTRALIZADO).

2. Composición: Ligeros Nº Pesados Nº


40

3. Caseríos:

NOMBRE UBICACIÓN POBLACIÓN

4. Centros Educativos:

NOMBRE UBICACIÓN POBLACIÓN ESTUDIANTIL

5. Postas Médicas

NOMBRE UBICACIÓN POBLACIÓN ATENDIDA

V. ADJUNTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS 1. Resumen Ejecutivo

2. Hojas del Cuaderno de Obra (el que corresponde a la Entidad)

3. Valorización Mensual y Cuadro Resumen

4. Planilla de Metrados, con los respectivos gráficos, hojas de cálculo y/o croquis explicativos que el caso requiera

5. Controles de Calidad Técnica, pruebas y ensayos de laboratorio, de acuerdo a las partidas

en ejecución y a las especificaciones técnicas del proyecto, debidamente comentados por el Supervisor Externo.


41

6. Gráfico de Avance Programado versus Ejecutado, explicando las causas que hayan

motivado atrasos, si los hubiera y de las disposiciones tomadas en orden para superarlos. 7. Panel fotográfico de los trabajos realizados en el presente mes, (antes de iniciar los trabajos

y después de ejecutar los trabajos por partidas). 8. Copia de las pólizas de seguros, con sus respectivos comprobantes de pago. 9. Otros documentos que considere necesario.

Firma/sello …….......................................... ................................... Supervisor Fecha

Nombre Registro CIP Nº DNI Nº


42

UPERVISOR DE PLANTA COORDINADOR ZONAL ESPECIALISTA DE LA UGTR GERENTE DE LA UGTR Nota. Indicar en cada valorización (en caso corresponda) el importe que debe pagar el Contratista en efectivo por concepto de multa u otro concepto.

.

Contratista N° de ContratoSupervisor Fecha de inicioObjetivo Plazo de Término Contrac.

Ampliación de PlazoFecha de Término Amplia.

MONTOS NETO IGV BRUTO Ppto. Adicional Nº 01Contractual Ppto. Adicional Nº 02Adicional Nº 1Adicional Nº 2

0.00 0.00 0.00

Actual Acumulado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Adicional N°

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

RESUMEN DE VALORIZACION DE OBRA/ MANTENIMIENTO - DEPARTAMENTO __________________

1

Avance FísicoAdelanto en Efectivo

Adelanto Amortizac.

Total General

2

Parcial

Valorización Neta

Parcial

TOTAL

Adelanto en Materiales

Adelanto Amortizac.Valorización

BrutaN° de

Valorizac. IGV


43

CONTRATISTA :SUPERVISOR EXTERNO: Nº DE CONTRATO:MONTO DEL CONTRATO: S/. (Con IGV) S/. (sin IGV) S/. FECHA:MONTO DEL ADELANTO: S/. (Con IGV) S/. (sin IGV) S/. PROVINCIA:REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL: DISTRITO:

META FISICA:

D E S C R I P C I O NUND CANT. P.U. PARCIAL METRADO VALORIZADO METRADO VALORIZADO % METRADO VALORIZADO % METRADO VALORIZADO

COSTO DIRECTO S/. GASTOS INDIRECTOS FIJOS % S/. GASTOS INDIRECTOS VARIABLES % S/. UTILIDAD % S/. SUB TOTAL S/. I. G. V. 19.00% S/.

TOTAL S/.Aprobaciones

CONTRATISTA SUPERVISOR EXTERNO

VALORIZACION DE OBRA N° _____DEPARTAMENTO DE ___________________

PARTIDA PRESUPUESTO CONTRACTUAL AVANCE ACTUAL AVANCE ACUMULADO ANTERIOR AVANCE ACUMULADO ACTUAL SALDO POR VALORIZAR


44

SUPERVISOR DE PLANTA COORDINADOR ZONAL ESPECIALISTA DE LA UGTR GERENTE DE LA UGTR Nota. Indicar en cada valorización (en caso corresponda) el importe que debe pagar el Contratista en efectivo por concepto de multa u otro concepto.

. (En Nuevos Soles)

SUPERVISOR N° de ContratoCONTRATO Nº Fecha de inicioTRAMOS SUPERVISADOS Plazo de Término

Ampliación de Servicios Ppto. Adicional Nº 01

MONTOS NETO IGV BRUTOContractualAdicional Nº 1

0.00 0.00 0.00

Actual Acumulado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Adicional N°

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Valorización Bruta

N° de Valorizac. Valorización NetaIGV

Total General

Parcial

RESUMEN DE VALORIZACION DE SUPERVISIÓN - DEPARTAMENTO __________________

1

Avance FísicoAdelanto en Efectivo

Adelanto Amortizac.

Parcial

TOTAL


45

SUPERVISOR DE PLANTA COORDINADOR ZONAL

SUPERVISOR EXTERNO : Monto Total del Contrato de Supervisión : (con IGV)Nº CONTRATO : Supervisión de Campo :PERIODO DEL : AL Adelanto de Supervisión :INICIO DE SUPERVISION : Informe Diagnostico :

Liquidación de Obra :

MONTO ACONTRATADO Coeficiente

Presup. Referencial Particip (%)(S/.) Superv. Exter Anterior Actual Acumulado Actual Acumulado

TRAMO I:TRAMO II:TRAMO III:TRAMO IV:

TOTAL: 0.00 0.00%

MONTO A VALORIZAR SEGÚN % DE AVANCE (sin IGV) -S/

OBSERVACIONES :

CONCEPTO P. BASE ACTUAL ACUMULADOS/. (%) (%)

Informe DiagnósticoSupervisión de Campo

Liquidación de Obra

TOTAL S/.

B A x B

N° CONTRATO TRAMOS SUPERVISADOS Avance del Supervisor ExternoAvance Fisico de Obra(%) (%)

Anterior

TABLA PARA DETERMINAR EL PORCENTAJE (%) DE AVANCE FISICO PARA LAVALORIZACION Nº POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISION

ANTERIOR

AVANCE FINANCIERO

(%)


46

SUPERVISOR EXTERNO SUPERVISOR DE PLANTA COORDINDOR ZONAL (**) Avance ponderado en kilómetros = % de avance x Meta física Total

MES :

CONTRATISTACONTRATO N° FECHA CONTRATO (INICIO)FECHA INICIOFECHA DE TERMINO DE CONTRACTUALAMPLIACION DE PLAZO R.D. NºFECHA DE TERMINO CON AMPLIACIÓNMONTO DEL CONTRATOADICIONAL R.D. NºDEDUCTIVO R.D. NºMONTO FINAL DEL CONTRATO

TRAMO:COD.GEOG.UBICACIÓN :

META PROGRAMADA Cantidad

AVANCE FISICO (%)

Se adjunta valorización

N° EMPLEOS (Del Informe Mensual) TEMPORALES

REPORTE DE AVANCE FISICO - OBRAS

PROVINCIA DISTRITODEPARTAMENTO

Unidad de Medida

PERMANENTES

OBSERVACIONES

AVANCE PONDERADO EN KILOMETROS (**)


47

SUPERVISOR EXTERNO SUPERVISOR DE PLANTA COORDINADOR ZONAL

CONSULTORCONTRATO DE SUPERVISION N° FECHA CONTRATOFECHA DE INICIOFECHA TERMINO CONTRAT.MONTO DEL CONTRATOADICIONALDEDUCTIVOMONTO FINAL DEL CONTRATO

TRAMO SUPERVISADOCOD.GEOG.UBICACIÓNDEPARTAMENTOPROVINCIADISTRITOCONTRATISTA

META PROGRAMADA (Kms.)AVANCE FISICO ACUMULADO (%)

N° EMPLEOS (Del Informe Mensual) TEMPORALES

MES

CONTRATO DE OBRA Nº

PERMANENTES

OBSERVACIONES

CONTRATO DE OBRA NºCONTRATO DE OBRA Nº

REPORTE DE AVANCE FISICO - SUPERVISION

OBRAS CONTRATO DE OBRA Nº

TdR. PARA SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DEL CAMINO VECINAL ZAPOTAL – VISTA FLORIDA, DPTO. CAJAMARCA

48

PROGRAMADO vs EJECUTADO N° DE CONTRATO :OBRA : DEPARTAMENTO :RUTA : PROVINCIA :TRAMO : DISTRITO :LONGITUD : INICIO DE OBRA :CONTRATISTA : FIN DE OBRA :SUPERVISIÓN EXTERNA PLAZO DE EJECUCIÓN :

AMPLIACIÓN DE PLAZO :

GRAFICO DE CONTROL DE VALORIZACIONES

SUPERVISOR EXTERNO SUPERVISOR DE PLANTA COORDINADOR ZONAL FECHA:

CONTROL DE VALORIZACIONES

108,915.63

0.00

45,197.53

132,715.31

398,340.54

0.00

311,953.28

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

01-0

8-04

01-0

9-04

01-1

0-04

01-1

1-04

MESES

VA

LOR

IZA

CIO

N A

CU

MU

LAD

A (C

ON

IGV

)

EJECUTADO ACUMULADO

PROGRAMADO ACUMULADO

TdR. PARA SUPERVIVION DE LA OBRA DE MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL ZAPOTAL – VISTA FLORIDA, DPTO. CAJAMARCA

49

Anexo Nº 02

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA

1. LIQUIDACIÓN ECONÓMICA DE LA OBRA 2. MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA 3. META PROGRAMADA Y REPROGRAMADA 4. DESCRIPCIÓN DE IMPACTO SOCIO ECONÓMICO 5. INFORME DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 6. PLANILLA DE METRADO DEL CONTRATO PRINCIPAL 7. PLANILLA DE METRADOS DE DEDUCTIVOS Y /O ADICIONALES 8. CUADRO RESUMEN DE VALORIZACIONES 9. COPIA DE COMPROBANTES DE PAGO 10. HOJA RESUMEN DE PAGOS (OBTENIDO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO) 11. CERTIFICADO DE NO ADEUDOS EXPEDIDO POR LOS ALCALDES DISTRITALES DE LA

ZONA EN QUE SE UBICA EL TRAMO. 12. CONTRATO DE OBRA 13. PRESUPUESTO DE OBRA CONTRATADA 14. ACTA DE ENTREGA DE TERRENO 15. ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA 16. CERTIFICADO DE ENSAYOS DE LABORATORIO SOLICITADOS EN EL EXPEDIENTE

TÉCNICO 17. CERTIFICADO DE ROTURA DE PROBETAS DE CONCRETO 18. CALCULO DE LA MULTA 19. PLANO DE UBICACIÓN DE CANTERAS 20. PLANOS DE POST MANTENIMIENTO PERIÓDICO EN PLANTA (A-1 ESC. 1/2000) 21. PLANOS DE POST MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE SECCIONES /A-1, ESC. 1/200) 22. PLANOS DE DETALLES DE OBRAS DE ARTE (A-1; ESC 1/50 o 1/100) 23. COPIA DE RESOLUCIONES DIRECTORALES 24. CDs EN PROGRAMA AUTOCAD 200 PLANOS POST MANTENIMIENTO PERIÓDICO 25. PANEL FOTOGRÁFICO 26. VIDEO O EN CD DEL TRAMO EN MANTENIMIENTO PERIÓDICO ANTES Y DESPUÉS 27. CUADERNO DE OBRA ORIGINAL 28. OTROS DOCUMENTOS (ESPECIFICAR)

Documents

AMC Nº 7-2008-FIN€¦ · periÓdico del camino vecinal “zapotal – vista florida” l= 17.90 km. departamento de cajamarca bases de la amc modelo de contrato tÉrminos de referencia