Утверждаюдиректор МАУ «ДООЛ «Звездочка» г. Новочебоксарска_______________ Гурьева Л.П.«___»______________2019 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на выполнение работ по текущему ремонту комнат второго корпуса

г. Новочебоксарск2019 г

1

СОДЕРЖАНИЕ ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ

1. РАЗДЕЛ: ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ1.1.1. Заказчик. Предмет закупки.1.1.2. Место, условия и сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг).1.1.3. Начальная (максимальная) цена договора. Порядок формирования цены договора.1.1.4. Форма, сроки и порядок оплаты поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг).1.1.5. Требования к участникам закупки.1.1.6. Отказ в допуске к участию в закупке.

1.2. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ1.2.1. Содержание извещения о проведении закупки.1.2.2. Порядок предоставления извещения о проведении закупки.1.2.3. Форма, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений извещения о проведении закупки.1.2.4. Внесение изменений в извещения о проведении закупки.1.2.5. Отказ от проведения закупки.1.2.6. Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами.

1.3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ1.3.1. Форма заявки на участие в закупке.1.3.2. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в закупке.1.3.3. Цена и валюта заявки на участие в закупке.1.3.4. Требования к оформлению заявок на участие в закупке.1.3.5. Требования к оформлению иных документов, прилагаемых к заявке.

1.4. ПОДАЧА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ1.4.1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи котировочных заявок.1.4.2. Изменения и отзыв котировочных заявок.1.4.3. Котировочных заявок, поданные с опозданием.1.4.4. Срок действия котировочных заявок.

1.5. ПРОЦЕДУРЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ1.5.1. Рассмотрение и оценка котировочных заявок.1.5.2. Переторжка (дополнительные этапы процедуры)1.5.3. Определение победителя.1.5.4. Последствия признания запроса котировок несостоявшимся1.5.5. Подписание договора.

2. РАЗДЕЛ: ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ

3. РАЗДЕЛ: ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ИХ ЗАПОЛНЕНИЮ3.1. Форма котировочной заявки.3.2. Форма анкеты участника закупки. 3.3. Форма запроса о предоставлении разъяснений положений извещения о проведении закупки

4. РАЗДЕЛ: ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ5. РАЗДЕЛ: ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА6. РАЗДЕЛ: ПРОЕКТ ДОГОВОРА

2

1. РАЗДЕЛ: ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1.1. Заказчик. Предмет закупки.Форма закупки: открытый запрос котировок в электронной форме.Предмет закупки: указан в Информационной карте закупки.Заказчик: Муниципальное автономное учреждение «Детский оздоровительно-образовательный лагерь «Звездочка» города Новочебоксарска Чувашской РеспубликиМесто нахождения и почтовый адрес заказчика: 429951, Чувашская Республика-Чувашия, город Новочебоксарск, ул. Винокурова, 14Адрес электронной почты: zvezdochka.dool@mail.ruТелефон: 8 (8352) 36-50-34; Контактное лицо: Маснавиев Ренат Рамирович

1.1.2. Место, условия и сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)1. Место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): в соответствии с Информационной

картой закупки.2. Срок поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): в Информационной карте закупки.3. Условия поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): в соответствии с Информационной

картой.

1.1.3. Начальная (максимальная) цена договора. Порядок формирования цены договораНачальная (максимальная) цена договора – в соответствии с Информационной картой закупки.Цена включает в себя все затраты на предлагаемые поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), в т.ч. транспортные расходы, c НДС.

1.1.4. Форма, сроки и порядок оплаты поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)Оплата производится в соответствии с информационной картой закупки.

1.1.5. Требования к участникам закупкиВ документации о конкурентной закупке (извещении о проведении запроса котировок)

устанавливаются следующие обязательные требования к участникам закупки: 1) участник закупки должен соответствовать требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки; 2) участник закупки должен отвечать требованиям документации о закупке и настоящего Положения; 3) участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника - как юридического, так и физического лица); 4) на день подачи заявки или конверта с заявкой деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях; 5) у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; 6) сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ; 7) участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения договора. Данное требование предъявляется, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную собственность либо исполнение договора предполагает ее использование.

1.1.6. Отказ в допуске к участию в закупке

3

Комиссия по закупкам отказывает участнику закупки в допуске к участию в процедуре закупки в следующих случаях: 1) выявлено несоответствие участника хотя бы одному из требований, перечисленных в п. 1.1.5 настоящего извещения; 2) участник закупки и (или) его заявка не соответствуют иным требованиям документации о закупке (извещению о проведении запроса котировок) или настоящего извещения; 3) участник закупки не представил документы, необходимые для участия в процедуре закупки; 4) в представленных документах или в заявке указаны недостоверные сведения об участнике закупки и (или) о товарах, работах, услугах; 5) участник закупки не предоставил обеспечение заявки на участие в закупке, если такое обеспечение предусмотрено документацией о закупке.

1.2. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ1.2.1. Содержание извещения о проведении закупкиНастоящее извещение о проведении закупки содержит требования, установленные Заказчиком к качеству, техническим характеристикам товаров, требования к их безопасности, требования к результатам поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) и иные показатели, связанные с определением соответствия оказываемых услуг потребностям Заказчика.

1.2.2. Порядок предоставления извещения о закупкеИзвещение о закупке доступно для ознакомления и скачивания в Единой информационной системе в сфере закупок официальном сайте в ЕИС www.zakupki.gov.ru и на сайте оператора электронной торговой площадки ООО «Алтимета» - Адрес электронной площадки в сети Интернет: http://ams.lotexpert.ru в свободном доступе.

1.2.3. Форма, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений извещения о проведении закупки

Участники запроса котировок в электронной форме вправе обратиться к Заказчику запроса котировок в электронной форме за разъяснениями Извещения о проведении закупки. Запросы на разъяснение Извещения о проведении закупки должны подаваться в соответствии с Регламентами и инструкциями, принятыми при работе на ЭТП. Заказчик закупки принимает запросы на разъяснение Извещения о проведении закупки с момента публикации Извещения о проведении закупки в ЕИС в сфере закупок, но не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня, до окончания срока подачи заявок на участие в открытом запросе котировок в электронной форме. Заказчик предоставляет ответ на запрос разъяснений положений Извещения о проведении закупки в течении 3 (трех) рабочих дней со дня поступления запроса на разъяснение положений Извещения о проведении закупки и размещает их в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос.

Вопрос с разъяснениями (без указания источника запроса) размещается Заказчиком в ЕИС в сфере закупок и доступен всем Участникам данной процедуры. Копия ответа размещается Организатором на ЭТП.

Разъяснения Извещения о проведении закупки носят справочный характер и не накладывают на Заказчика никаких обязательств. Разъяснения положений Извещения о проведении закупки не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

Изменения, вносимые в извещение об осуществлении конкурентной закупки, документацию о конкурентной закупке, разъяснения положений Извещения о проведении закупки размещаются заказчиком в ЕИС в сфере закупок и на ЭТП не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений.

1.2.4. Внесение изменений в Извещение о проведении закупки Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника размещения заказа

вправе внести изменения в Извещение о закупке не позднее дня окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Текст изменений размещается на Официальном сайте в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. Все Участники запроса котировок в электронной форме, официально получившие настоящее Извещение о закупке через ЭТП, получат соответствующие уведомления в порядке, установленном регламентом данной системы и соглашением Участника с оператором данной системы.

4

В случае внесения изменений в извещение об осуществлении конкурентной закупки, документацию о конкурентной закупке срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного положением о закупке для данного способа закупки.

1.2.5. Отказ от проведения закупки Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету закупки (лоту) до

наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке. Решение об отмене конкурентной закупки размещается в единой информационной системе в день

принятия этого решения. По истечении срока отмены конкурентной закупки в соответствии с пунктом 1.8.14 Положения и до

заключения договора заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

Заказчик не несёт обязательств или ответственности в случае неознакомления участниками закупок с извещением об отмене проведения запроса котировок.

1.2.6. Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами

1. Установить приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее - приоритет).

2. Установить, что условием предоставления приоритета является указание (декларирование) участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров.

Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

3. Отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам производится на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

4. Указание страны происхождения поставляемого товара производится на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор.

5. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с постановлением правительства РФ №925 от 16.09.2016 г., не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

6. Приоритет не предоставляется в случаях, если:a) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки;b) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского

происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;c) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного

происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;d) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного способа закупки, при

котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг;

e) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона или иного способа закупки, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в документации о закупке, содержится

5

предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

7. Установить ответственность за предоставление участником закупки недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие и договоре в виде штрафа в размере 15% от суммы договора, если предоставление таких сведений повлекло оценку по стоимостному критерию с учетом приоритета 15%.

1.3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ1.3.1. Форма заявки на участие в закупке

a) Для участия в закупке участник закупки подает заявку на участие в закупке в срок и по форме, которые установлены настоящим извещением о проведении закупки.

б) Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в отношении каждого предмета закупки (лота).в) Участник подает заявку на условиях в соответствии с информационной картой закупки.г) Содержание заявки. Заявка должна содержать предложения по условиям поставки товара (оказания услуг, выполнения работ), а также критериям оценки, определенным в настоящей документации о закупке.

1.3.2. Требования к содержанию документов, входящих в состав котировочной заявки:1.3.2.1. Состав обязательных документов, подающихся вместе с котировочной заявкой:

1.3.2.1.1 Документы по предмету закупкиЗаявка на участие в запросе котировок должна включать: 1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: ИНН/КПП/ОГРН,

фирменное наименование (полное наименование), организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, ИНН/ОГРНИП (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

2) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц); 3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за месяц до дня размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона, или нотариально заверенную копию такой выписки;

5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя согласно законодательству соответствующего государства (для иностранных лиц). Эти документы должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона;

6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени участника закупок - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым это физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности). Если от имени участника аукциона действует иное лицо, заявка должна включать и доверенность на осуществление действий от имени участника закупок, заверенную печатью участника закупок (при наличии) и подписанную от его имени лицом (лицами), которому в соответствии с законодательством РФ, учредительными документами предоставлено право подписи доверенностей (для юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенности;

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование о необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и, если для участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, выступающих предметом договора, предоставление обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Если указанные действия не считаются для участника закупки крупной сделкой, представляется соответствующее письмо;

8) документ, декларирующий следующее: участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического лица), не

признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника - как юридического, так и физического лица);

на день подачи конверта с заявкой деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

у участника закупки отсутствуют недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, размер

6

которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ;

участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения договора (если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную собственность либо исполнение договора предполагает ее использование);

9) предложение о цене договора; 10) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника запроса котировок

требованиям законодательства РФ и извещения о проведении запроса котировок к лицам, которые осуществляют поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;

11) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям законодательства РФ к таким товарам, работам, услугам, если законодательством РФ установлены требования к ним и, если представление указанных документов предусмотрено извещением о проведении запроса котировок. Исключение составляют документы, которые согласно гражданскому законодательству могут быть представлены только вместе с товаром;

12) обязательство участника запроса котировок представить до момента заключения договора сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и документы, подтверждающие эти сведения, если требование о предоставлении таких сведений было установлено в извещении о проведении запроса котировок;

13) согласие на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с условиями, установленными извещением о проведении запроса котировок;

14) иные документы в соответствии с требованиями настоящего Положения и извещением о проведении запроса котировок.

5.3.2. Заявка на участие в запросе котировок может включать дополнительные документы, подтверждающие соответствие участника закупки и (или) товара, работы, услуги требованиям, которые установлены в извещении о проведении запроса котировок.

5.3.3. Заявка на участие в запросе котировок должна включать опись входящих в ее состав документов. Все листы заявки на участие должны быть прошиты и пронумерованы. Она должна быть скреплена печатью участника запроса котировок (при наличии) и подписана участником или лицом, им уполномоченным. Соблюдением указанных требований участник запроса котировок подтверждает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки, поданы от его имени и являются достоверными. Не допускается устанавливать иные требования к оформлению заявки на участие в запросе котировок, помимо предусмотренных настоящим пунктом Положения.

1.3.2.2 Иные документы1. Анкета участника закупки (Форма № 3.2 к настоящему Извещению о проведении закупки);

1.3.3. Цена и валюта в котировочной заявке1. Цена договора, предлагаемая Участником закупки в котировочной заявке, не может превышать

начальную (максимальную) цену договора, указанную в настоящем извещении о проведении закупки. В случае, если цена договора, указанная участником, превышает начальную (максимальную) цену договора, закупочная комиссия вправе отклонить данную заявку.

2. Цена договора, содержащаяся в котировочной заявке, должна быть выражена в рублях Российской Федерации.

1.3.4. Требования к оформлению котировочных заявок 1. Котировочная заявка составляется по форме, установленной настоящим извещением о проведении

закупки (Форма № 3.1 к извещению о проведении закупки).2. Участник закупки в котировочной заявке (соответствующей части заявки, содержащей

предложение о выполнении работ) указывает тот факт, что работы выполняются российскими лицами.3. Участник закупки несет ответственность за представление недостоверных сведений о стране

происхождения товаров, указанного в котировочной заявке.4. При описании условий и предложений Участником закупки должны применяться общепринятые

обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующего законодательства.5. Сведения, которые содержатся в котировочной заявке, не должны допускать двусмысленных

толкований.

1.3.5. Требования к оформлению иных документов, прилагаемых к заявке

7

1. Прилагаемые документы должны составляется по формам, установленным для них настоящим извещением о проведении закупки.

2. При описании условий и предложений Участником закупки должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3. Сведения, которые содержатся в прилагаемых документах на участие в закупке, не должны допускать двусмысленных толкований.

1.4. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ1.4.1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

Котировочная заявка подается в электронной форме с использованием функционала и в соответствии с Регламентом работы ЭТП, указанной в Информационной карте закупки

Датой начала срока подачи котировочных заявок является день, указанный в Информационной карте закупки.

Прием заявок на участие в закупке заканчивается в день, указанный в Информационной карте закупки.

Обязательства участника закупки, связанные с подачей заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, включают:а) обязательство заключить договор на условиях, указанных в проекте договора, являющегося неотъемлемой частью извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, и котировочной заявки участника закупки, а также обязательство предоставить заказчику обеспечение исполнения договора в случае, если такая обязанность установлена условиями извещения о проведении запроса котировок в электронной форме; б) обязательство не изменять и (или) не отзывать котировочную заявку после истечения срока окончания подачи заявок;в) обязательство не предоставлять в составе заявки заведомо недостоверные сведения, информацию, документы;г) согласие на обработку персональных данных в случае подачи заявки индивидуальным предпринимателем или физическим лицом, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации

1.4.2. Изменения и отзыв котировочных заявок Участник закупки, подавший котировочную заявку, вправе изменить или отозвать котировочную заявку в любое время до дня окончания приема заявок, направив соответствующее уведомление оператору ЭТП. Изменение к заявке подается с учетом Регламента работы ЭТП.

1.4.3. Котировочные заявки закупке, поданные с опозданиемКотировочные заявки с опозданием не принимаются.

1.4.4. Срок действия котировочных заявок Котировочные заявки сохраняют свое действие в течении 60 дней после подписания протокола, в соответствии с которым определен победитель или до даты заключения договора с победителем (в зависимости от того, какая дата наступит раньше).

1.5. ПРОЦЕДУРЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ1.5.1. Рассмотрение и оценка котировочных заявок.

1.5.1.1. Рассмотрение и оценка котировочных заявок осуществляется последовательно.1.5.1.2. Комиссия по осуществлению закупок рассматривает котировочные заявки, на предмет их

соответствия требованиям извещения о проведении запроса котировок в электронной форме. 1.5.1.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в заявке, несоответствия

участника закупки требованиям извещения о проведении запроса котировок в электронной форме такой участник закупки отстраняется от участия в проведении запроса котировок в электронной форме на любом этапе его проведения.

1.5.1.4. В случае, если при рассмотрении котировочных заявок заявка только одного участника признана соответствующей требованиям извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, такой участник считается единственным участником запроса котировок в электронной форме. Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, подавшим такую заявку на условиях извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, проекта договора и заявки, поданной участником. Такой участник не вправе отказаться от заключения договора с заказчиком. Запрос котировок в электронной форме в этом случае признается несостоявшимся. В указанном случае в протокол подведения итогов запроса котировок в электронной форме не вносятся сведения о результатах оценки.

8

1.5.1.5. В случае, если при проведении рассмотрении котировочных заявок были признаны несоответствующими требованиям извещения о проведении запроса котировок в электронной форме все заявки, отказано в дальнейшем участии в закупке всем участникам, подавшим заявки, запрос котировок в электронной форме признается несостоявшимся, заказчик вправе осуществить закупку у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

1.5.1.6. Критерии и порядок оценки котировочных заявок.Критерием оценки котировочных заявок является «цена договора». Оценка производится без учета

сумм НДС.1.5.1.7. Оценка котировочных заявок осуществляется с учетом требований Постановления

Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. N 925 о приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами:

Оценка котировочных заявок, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в котировочной заявке.

В извещении о проведении закупки может быть установлена начальная (максимальная) цена единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки.

Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 постановления правительства №925 от 16.09.2016 г., цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с подпунктом «в» пункта 5, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора.

1.5.1.8. Оценка заявок проводится закупочной комиссией в следующей последовательности:определение рейтинга каждой котировочной заявки участника закупки;ранжирование заявок:номер 1 получает заявка с более высоким рейтингом по каждой заявке, далее порядковые номера

выставляются по мере снижения рейтинга;при равенстве показателей меньший номер получает заявка, которая поступила ранее других заявок на

участие в закупке, содержащих такие же условия.Если по результатам оценки заявок на участие в закупке принято решение о допуске к участию в закупке

только одной заявки, ранжирования заявок не производится.1.5.1.9 По результатам процедуры рассмотрения и оценки заявок составляется протокол, который

должен содержать следующие сведения:1) дата подписания протокола;2) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также дата и время

регистрации каждой такой заявки;3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (в случае, если этапом закупки

предусмотрена возможность рассмотрения и отклонения таких заявок) с указанием в том числе:а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены;б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений

документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствует такая заявка;

4) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового решения комиссии по осуществлению закупок о соответствии таких заявок требованиям документации о закупке, а также о присвоении таким заявкам значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом конкурентной закупки предусмотрена оценка таких заявок);

5) причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания таковой;

6) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе предусмотрена Положением.1.5.2. Переторжка (дополнительные этапы процедуры).

1. После оценки, сравнения и предварительного ранжирования неотклоненных предложений Заказчик предоставляет участникам закупочной процедуры возможность добровольно повысить предпочтительность их предложений путем снижения первоначальной (указанной в заявке) цены. К переторжке допускаются участники, выполнившие все предъявляемые требования на  соответствие товаров, работ, услуг,

9

установленным заказчиком в закупочной документации, в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, требованиям к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика.

2. Уведомление на участие в процедуре переторжки направляются участникам Оператором ЭТП в личный кабинет.

3. Заказчик обладает полным правом принять решение не проводить переторжку, даже если он предварительно указал в своей документации о закупке, что он намерен воспользоваться своим правом на проведение переторжки.1.5.3. Определение победителя.

Победителем запроса котировок признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора.

При предложении наиболее низкой цены договора несколькими участниками закупки победителем запроса котировок в электронной форме признается участник, котировочная заявка которого поступила ранее других котировочных заявок, в которых предложена такая же цена.

По результатам заседания закупочной комиссии, на котором осуществляется определение победителя запроса котировок в электронной форме, оформляется протокол подведения итогов запроса котировок в электронной форме. В нем указываются следующие сведения:

1) дата подписания протокола;2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации каждой

такой заявки;3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (если этапом закупки предусмотрена

возможность рассмотрения и отклонения таких заявок) с указанием в том числе: а) количество заявок на участие в закупке, которые отклонены;

4) основания отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым она не соответствует;

5) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового решения комиссии по осуществлению закупок о соответствии заявок требованиям документации о закупке, а также о присвоении им значений по каждому из предусмотренных критериев оценки (если этапом конкурентной закупки предусмотрена оценка таких заявок);

6) Информация об итогах переторжки (при наличии);7) иные сведения.

Протокол подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии по осуществлению закупок в день подведения итогов запроса котировок в электронной форме.

Указанный протокол размещается заказчиком не позднее чем через три дня со дня подписания в единой информационной системе.1.5.4. Последствия признания запроса котировок несостоявшимся

1.5.4.1. В случае, если запрос котировок в электронной форме признан несостоявшимся и (или) договор не заключён с участником закупки, подавшим единственную котировочную заявку, или признанным единственным участником запроса котировок, заказчик вправе провести повторный запрос котировок или применить другой способ закупки.

1.5.4.2.В случае подачи единственной котировочной заявки, комиссия по осуществлению закупок оформляет протокол рассмотрения единственной котировочной заявки. Протокол подписывается присутствующими на заседании членами комиссии по осуществлению закупок в день проведения заседания, и не позднее чем через три дня со дня подписания размещается заказчиком в единой информационной системе. 1.5.5. Подписание договора.

1. По результатам закупки договор заключается на условиях, указанных в котировочной заявке, поданной участником закупки, с которым заключается договор, и в извещении о проведении закупки. Цена устанавливается на основании предложения участника с учетом положений п.1.5.1.7. настоящего извещения о проведении закупки. При заключении договора его цена не может превышать начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении закупки. Договор не может быть заключен ранее 10 дней и позднее 20 дней с момента размещения в установленном порядке итогового протокола.

Договор направляется победителю закупки в течении пяти дней с даты размещения в установленном порядке итогового протокола, если иные сроки не предусмотрены Положением о закупках и (или) действующим законодательством. В случае, если в закупочной документации было установлено требование об обеспечении исполнения договора, Заказчик направляет победителю договор на подписание только

10

после предоставления обеспечения. При этом победителем закупки обеспечение должно быть предоставлено не позднее срока, указанного в извещении о проведении закупки. Непредставление обеспечения будет являться уклонением от заключения договора.

Если документацией о закупке предусмотрено представление участником закупки сметного расчета, к договору прилагается сметный расчет, представленный участником, с которым заключается договор.

2. В течение пяти рабочих дней с даты получения от заказчика подписанного им проекта договора (если иной срок не установлен закупочной документацией), победитель закупки обязан подписать договор со своей стороны и представить все экземпляры договора заказчику.

3. В случае, если победитель закупки уклонится от заключения договора (т.е. не представит Заказчику подписанный со своей стороны экземпляр договора в течение 5 рабочих дней после получения от Заказчика договора, составленного по результатам закупки или не предоставит обеспечение исполнения договора), Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником закупки, заявке на участие в закупки которого по результатам ранжирования заявок присвоен второй номер, участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки).

11

2. РАЗДЕЛ: ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ

Следующая информация и данные для конкретной закупки на поставку товаров, (выполнение работ или оказание услуг) изменяют и/или дополняют положения Раздела 1. «Общие условия проведения закупки». При возникновении противоречий между положениями, закрепленными в 1. Разделе: «Общие условия проведения закупки» и настоящей Информационной картой, применяются положения Информационной карты.

№ п/п

Ссылка на пункт

Раздела I извещения о проведении

закупки

Наименованиепункта извещения о проведении закупки

Текст пояснений

1. Пункт 1.1.1. Заказчик Наименование заказчика, контактная информация: МАУ «ДООЛ «Звездочка» г. Новочебоксарска.Место нахождения и почтовый адрес: 429951, Чувашская Республика-Чувашия, город Новочебоксарск, ул. Винокурова, 14Контактное лицо: Маснавиев Ренат РамировичАдрес электронной почты: gzcheb@mail.ruТелефон: 89876714974

2. Пункт 1.1.1. Электронная торговая площадка в сети «Интернет» (далее - ЭТП)

ЭТП «АМС-Сервис»http://ams.lotexpert.ru

3. Пункт 1.1.1. Предмет закупки выполнение работ по текущему ремонту комнат второго корпуса

4. Пункт 1.1.1. Описание товаров (работ, услуг)

В соответствии с разделом 4 «Техническая документация» и проектом договора

5. Пункт 1.1.2. Место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)

425071, Республика Марий Эл, Звениговский район, д.Кокшамары МАУ «ДООЛ «Звездочка» г. Новочебоксарска

6. Пункт 1.1.2. Условия поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)

В соответствии с разделом 4 «Техническая документация» и проектом договора

Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)

с момента подписания договора до 10 мая 2019г.

7. Пункт 1.1.3. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) руб.

199870 (Сто девяноста девять тысяч восемьсот семьдесят) рублей 00 копеек

8. Пункт 1.1.3. Наименование валюты Российский рубль

9. Пункт 1.1.4. Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ (оказанных услуг)

Форма оплаты: Форма оплаты безналичная.Сроки и порядок оплаты: оплата за выполненные работы осуществляется на основании акта приема-передачи выполненных работ, счета (счета-фактуры) в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Заказчиком акта приема-передачи выполненных работ

10. Форма, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке

Дата начала срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке – день размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки и документации о закупке.Дата окончания срока подачи заявок на разъяснения положений документации участником закупки – «17» апреля 2019 г. Дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке – «19» апреля 2019 г.

12

11. Пункт 1.3.2. Требования к содержанию документов, входящих в состав котировочной заявки

Котировочная заявка должна содержать документы, предусмотренные п. 1.3.2. настоящего извещения о проведении закупки.

12. Пункт 1.3.2.2. Иные документы в составе заявки

1.Анкета (формат word).

13. Пункт 1.4.1. Дата подачи котировочных заявок

с момента размещения извещения в ЕИС

14. Пункт 1.4.1. Дата и время окончания подачи заявок на участие в закупке

08 часов 00 мин. «22» апреля 2019 г. (время Московское).

15. Пункт 1.4.1. Место подачи котировочных заявок

Котировочные заявки на участие в закупке подаются в электронном виде на ЭТП, в соответствии с 223-ФЗ

16. Пункт 1.4.2. Срок отзыва котировочных заявок

Участник закупки, подавший котировочную заявку, вправе отозвать ее до окончания срока подачи котировочных заявок, направив оператору ЭТП соответствующее уведомление.

17. Пункт 1.5.1. Место, дата рассмотрения котировочных заявок

«22» апреля 2019 г. 429951, Чувашская Республика-Чувашия, город Новочебоксарск, ул. Винокурова, 14

18. Пункт 1.5.2. Дата направления приглашения участникам закупки на участие в переторжке

Не предусмотрена

19. Пункт 1.5.2. Место, дата и время проведения переторжки

Не предусмотрена

20. Пункт 1.5.3. Дата подведения итогов закупки

16 часов 00 мин. «22» апреля 2019 г. (время Московское).

21. При возникновении противоречий в сроках (времени) проведения запроса котировок в информационной карте закупки (бумажный вид) и на электронной торговой площадке, применяются сроки(время) указанные на электронной торговой площадке

22. Пункт 1.5.1. Критерии оценки котировочных заявок

Наименьшая цена предложения при условии соответствия самого предложения и предлагаемого товара, работ, услуги условиям закупки.

23. Пункт 1.5.5. Срок заключения договора

Не ранее 10 дней и не позднее 20 дней с момента размещения в установленном порядке итогового протокола.В случае снижения цены по результатам торгов подрядчик (предложивший наименьшую цену) при заключении договора предоставляет локальную смету, обосновывающую предложенную цену на выполнение работ

24. Обеспечение заявки на участие в закупке

Не установлено

25. Обеспечение исполнения договора

1. Размер обеспечения Не установлено.2. Срок предоставления обеспечения исполнения договора: до исполнения договора подрядчиком согласно условиям договора.3. Счет заказчика, на который участник запроса котировок в электронной форме, с которым заключается договор, перечисляет денежные средства в случае выбора такого способа обеспечения исполнения договора, как внесение денежных средств:

ИНН КПП ОГРН р/с в ПАО «Сбербанк»к/с БИК

13

Наименование платежа: обеспечение исполнения договора на выполнение работ ___________________

14

3. РАЗДЕЛ: ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ИХ ЗАПОЛНЕНИЮ

Заявка на участие в закупочной процедуре

1. Изучив Извещение о проведении закупки, а также применимое к данному запросу котировок в электронной форме действующее законодательство _______________________________________, в лице,

(наименование юридического лица (ФИО физического лица) - Участника закупки) ___________________________________________________________________________

______ (наименование должности руководителя и его Ф.И.О./доверенность представителя по

доверенности) подтверждаем, что согласны принять участие в запросе котировок в электронной форме на выполнение работ _____________ на условиях, установленных в Извещении о проведении закупки и предложенной нами в настоящей котировочной заявке цене.

2. Предложение по цене договора: ______________ рублей __копеек (с НДС/без НДС)(вставьте общую цену заявки прописью)

3.Настоящей заявкой ______________________________________________________гарантируем (наименование Участника размещения заказа)

достоверность представленной информации и подтверждаем, что: – в отношении нас отсутствует решение арбитражного суда о признании участника

размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства, а также отсутствие признаков банкротства, предусмотренных федеральным законом о несостоятельности (банкротстве);

– в отношении нас не приостановлена деятельность участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе котировок в электронной форме.

– мы правомочны заключить договор по результатам закупки;– мы не включены в реестры недобросовестных поставщиков, ведение которых

предусмотрено Законом № 223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ;4. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя

обязательства подписать договор в соответствии с требованиями Документацией о закупке и на условиях, указанных в настоящей заявке, в установленный срок.

5. В случае, если нашей заявке на участие в запросе котировок будет присвоен второй номер, а победитель запроса котировок в электронной форме будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать договор в соответствии с требованиями закупочной документации и на условиях, указанных в настоящей заявке на участие в запросе котировок в электронной форме.

6. Мы извещены о включении сведений о _____________________________________________________ (наименование Участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора.

7.Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен ___________________________________________________ (Ф.И.О., телефон работника Участника размещения заказа)

Должность подпись фамилия, имя, отчество

15

ФОРМА 3.2.:

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ(прикрепляется к заявке участником закупки в формате WORD)

№ п/п Наименование Сведения об Участнике

1 Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника*  

2 ИНН Участника*  3 КПП Участника*  4 ОГРН Участника*  5 Почтовый и юридический адрес*  6 Телефоны Участника *  

7

Банковские реквизиты Участника (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка и прочие банковские реквизиты) которые будут использованы при заключении договора*  

8 Адрес электронной почты Участника, Е-mail: *  

9ФИО Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона*  

10

ФИО ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона. Документы, подтверждающие трудоустройство назначенного ответственного лица у работодателя (с приложением копии приказа, доверенности) *

 11 ОКПО* ОКТМО  

12 Муниципальный район, городской округ, внутригородская территория в составе субъекта РФ*

13 Принадлежность вашей компании/ИП к малому и среднему предпринимательству * ДА/НЕТ*

* Обязательные поля для заполнения

(подпись, М.П.)

16

4. РАЗДЕЛ: ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на текущий ремонт комнат второго корпуса.

№ п/п

Основные требования Содержание основных требований

1 Наименование объекта

текущий ремонт комнат второго корпуса

2 Заказчик Муниципальное автономное учреждение «Детский оздоровительно-образовательный лагерь «Звездочка» города Новочебоксарска Чувашской Республики

3 Вид работ Текущий ремонт.4 Место выполнения

работ425071, Республика Марий Эл, Звениговский район, д.Кокшамары МАУ «ДООЛ «Звездочка» г. Новочебоксарска

5 Способ определенияподрядчика

запрос котировок в электронной форме, согласно Положении о закупке товаров, работ и услуг для нужд МАУ «ДООЛ «Звездочка» г. Новочебоксарска и Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ.

6 Наличие проектной и сметной документации

локальная смета.

7 Объём выполнения работ

В соответствии с локальной сметой.

8 Сроки выполнения работ

Срок начала работ – со дня подписания Сторонами договора. Срок выполнения работ - 10.05.2019 г.

9 Условия оплаты Оплата работ, выполняемых Подрядчиком, осуществляется Заказчиком только после завершения их выполнения, при условии предоставления Подрядчиком Заказчику документации в соответствии перечню п. 16 настоящего технического задания, путём перечисления Заказчиком денежных средств на расчётный счёт Подрядчика.Стоимость выполненных работ подтверждается актом о приёмке выполненных работ (КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3). Срок оплаты выполненных работ – в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания акта о приёмке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

10 Требования перед началом строительно-монтажных работ

Подрядчик обязан: до подписания договора ознакомится с местом производства работ; привлечь к работам персонал численностью, квалификацией и

опытом соответствующий объёмам и характеру выполняемых работ; в течение 3-х рабочих дней со дня заключения договора обеспечить

прохождение персоналом, привлекаемым к выполнению работ на объекте, инструктажей в отделе охраны труда;

в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня заключения договора представить Заказчику удостоверения о допуске персонала к работам на высоте (при наличии), приказы о назначении ответственных лиц за производство работ, противопожарную безопасность, электробезопасность, соблюдение требований охраны окружающей среды при производстве работ;

предъявить Заказчику копии сертификатов, паспортов и других документов, подтверждающих соответствие качества конструкций, оборудования, изделий и материалов, предназначенных для выполнения работ, законодательно установленным требованиям и требованиям локальной сметы;

11 Требования к материалам, применяемым для выполнения работ

Конструкции, оборудование, изделия и материалы, применяемые при выполнении работ, должны отвечать требованиям соответствующих стандартов, правил.Подрядчик самостоятельно и в необходимом объёме осуществляет материально-техническое обеспечение ремонтных работ и входной

17

контроль применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования. Стоимость материалов, конструкций, оборудования и изделий входит в цену договора.Подрядчик обязан гарантировать соответствие материалов, оборудования, изделий и конструкций, используемых им для выполнения работ, государственным стандартам, техническим условиям и правилам, отвечать за их качество по действующим правилам об ответственности продавца за товар ненадлежащего качества.Все материалы, изделия, оборудование и конструкции, используемые для выполнения работ, должны быть новыми.Замена материалов, оборудования, изделий и конструкций, предусмотренных локальной сметой на аналогичные материалы, оборудование, изделия и конструкции допускается только с обоснованием необходимости такой замены и письменного согласия Заказчика. Эквивалентность материалов, оборудования, изделий и конструкций, предлагаемых Подрядчиком к использованию для выполнения работ, определяется по соответствию их технических характеристик показателям технических характеристик материалов, оборудования, изделий и конструкций, указанным в локальной смете (Приложение к техническому заданию).

12 Общие требования к выполнению работ

Работы выполняются по договору, силами и средствами Подрядчика, с соблюдением установленных договором сроков, выполнением мероприятий по технике безопасности и пожарной безопасности, с обеспечением сохранности конструкций и оборудования в рабочем состоянии. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением подъёмного оборудования, осуществляются за счёт Подрядчика.Подрядчик сдаёт работы Заказчику в состоянии, позволяющем эксплуатацию объекта по его назначению. Результат, качество, объём контроля качества, технические характеристики, безопасность, и иные показатели выполняемых работ, связанные с определением их соответствия потребностям Заказчика, должны отвечать требованиям: настоящего технического задания, локальной смете; СП 48.13330.2011 «Организация строительства»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2.

Строительное производство»; СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2.

Строительное производство»; инструкций производителей строительных материалов,

оборудования, изделий и конструкций, применяемых при выполнении работ.

ГОСТ 27006-86 «Бетоны. Правила выбора состава»; ГОСТ 530-3012 «Кирпич и камень керамические»;Каждый вид выполненных работ подлежит фотофиксации по мере выполнения. Качество строительно-монтажных работ должно быть обеспечено текущим строительным контролем технологических процессов подготовительных и основных работ, отвечающим требованиям действующих нормативных документов. Данные о производстве строительно-монтажных работ ежедневно заносятся в общий журнал работ. Сертификаты, паспорта и другие документы, удостоверяющие качество используемых материалов, оборудования, изделий и конструкций должны быть в наличии на объекте и по первому требованию

18

предъявляться представителю Заказчика. Демонтированные металлические конструкции, образовавшиеся в ходе выполнения работ и имеющие материальную ценность, передаются Подрядчиком на склад Заказчика. Дата и время передачи согласовываются с Подрядчиком. При передаче обязательно присутствие представителя эксплуатационного участка Заказчика и наличие накладной на передачу. О согласованной дате и времени передачи Подрядчик незамедлительно уведомляет начальника эксплуатационного участка Заказчика любым доступным ему способом (лично, посредством почтовой, телефонной или электронной связи). Информация об изменениях, которые могут повлиять на процесс и сроки выполнения работ, заблаговременно доводится до Заказчика письменным уведомлением. Любые отклонения от условий договора, ведомости объема работ и сметной документации согласовываются с Заказчиком до начала выполнения работ.Работы выполняются с соблюдением мероприятий по технике безопасности и пожарной безопасности, требований охраны труда, обеспечением сохранности оборудования котельной в рабочем состоянии.

13 Требования к безопасности выполняемых работ

Работы выполняются с соблюдением требований: СП 48.13330.2011 «Организация строительства»; Технического регламента о требованиях пожарной безопасности

№123-ФЗ от 22.07.2008 г.; ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской

Федерации»; Технического регламента о безопасности зданий и сооружений

№384-ФЗ от 30.12.2009 г.; СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве»; ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок

и участков производства работ»; ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок». Приказ Минтруда и социальной защиты РФ от 28.03.2014г. № 155н

«Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».Подрядчик несёт ответственность за соблюдение своим персоналом норм производственной безопасности, установленных действующим законодательством РФ.

14 Гарантийные требования к результатам работ

Срок гарантии - 5 (пять) лет со дня подписания акта о приемке выполненных работ.Объём гарантии - на все составляющие результата выполненных работ, в том числе и на использованные при выполнении работ материалы, оборудование, изделия и конструкции.В случае обнаружения в период гарантийного срока дефектов результата выполненных работ, Подрядчик обязан устранить их за свой счёт и в согласованные с Заказчиком сроки, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня предъявления Заказчиком соответствующих требований.

15 Требования к сдаче и приёмке результатов работ

Части работ, освидетельствование которых в более поздний период невозможно по технологическим причинам, подлежат освидетельствованию по мере их выполнения, с обязательным присутствием представителя Заказчика и оформлением акта освидетельствования скрытых работ (по форме РД-11-02-2006). О дате и времени проведения освидетельствования скрытых работ Подрядчик любым доступным ему способом (лично, посредством почтовой, телефонной или электронной связи) уведомляет Заказчика не менее чем за 1 (один) рабочий день до их готовности.Процедура сдачи-приёмки результатов выполненных работ инициируется Подрядчиком путём направления в адрес Заказчика письменного уведомления о полном выполнении работ, с приложением

19

документов в соответствии перечню п. 16 настоящего технического задания.Срок сдачи-приёмки работ – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Заказчиком уведомления от Подрядчика о полном выполнении работ. При наличии замечаний к результатам работ или представленной документации приёмка работ приостанавливается на срок устранения выявленных нарушений. Возобновление приёмки работ осуществляется Заказчиком после получения от Подрядчика письменного уведомления об устранении выявленных нарушений с приложением документации, откорректированной в соответствии выданным замечаниям. Вся корреспонденция, направляемая Подрядчиком в адрес Заказчика, в том числе и уведомления, подлежит обязательной входящей регистрации у Заказчика. Срок исполнения Заказчиком запроса Подрядчика отсчитывается от его входящей регистрационной даты.Приемка результатов выполнения работ осуществляется уполномоченными представителями Заказчика.

16 Требования к составу, форме, содержанию и передаче отчётной, исполнительной и технической документации

Перечень требуемой отчётной документации: акт о приёмке выполненных работ (форма КС-2); справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3); счёт-фактура; акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при

разборке и демонтаже зданий и сооружений (форма М-35); бухгалтерские документы, подтверждающие стоимость материалов,

изделий и конструкций по ценам поставщика.Перечень требуемой исполнительной документации, отражающей фактическое исполнение договорных работ: общий журнал работ (форма КС-6); акты освидетельствования скрытых работ заверенные Подрядчиком копии сертификатов, паспортов и иных

документов, подтверждающих соответствие применённых материалов, оборудования, изделий и конструкций обязательным требованиям технических регламентов (норм и правил).

Форма и содержание отчётной и исполнительной документации должны соответствовать: унифицированным формам КС-2, КС-3, КС-6, М-35; требованиям РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку

ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования скрытых работ конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;

требованиям РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учёта выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».

Документация передаётся Подрядчиком Заказчику (согласованная и утвержденная Подрядчиком и Заказчиком) в количестве 2 (двух) экземпляров на бумажном носителе. Без исполнительной и технической документации формы КС-2 и КС-3 Заказчиком не принимаются.

17 Иные требования к работам и условиям их выполнения

Охрана используемых материалов, объектов, изделий, конструкций и оборудования во время производства работ и до момента подписания акта о приёмке выполненных работ обеспечивается Подрядчиком самостоятельно. Весь период ремонтных работ Подрядчик не должен препятствовать возможности движения транспорта на территории, прилегающих к зоне производства работ.

20

При выполнении работ материалы и оборудование складируются только в пределах зоны производства работ в местах, или в местах, согласованных с Заказчиком. Мусор и отходы производства, образовавшиеся в процессе выполнения работ, должны регулярно вывозится Подрядчиком в специально отведенные места и утилизироваться в соответствии требованиям действующего регламента по обращению со строительными отходами. Все вопросы, связанные с вывозом мусора и утилизацией отходов производства Подрядчик решает самостоятельно.Подрядчиком выполняется регулярная уборка зоны производства работ, принимаются меры по недопущению загрязнения прилегающих территорий (в общественные контейнеры мусор не складируется), обеспечивается чистота въезжающего и выезжающего транспорта.Подрядчик восстанавливает благоустройство территории, на которой выполнялись работ, а также самостоятельно и за свой счёт решает все вопросы, связанные с восстановлением благоустройства территорий, прилегающих к зоне производства работ и не имеющих непосредственного отношения к объекту ремонта.

Приложение: 1. Локальная смета на текущий ремонт комнат второго корпуса.

Показатели качества, технические и функциональные характеристики Продукции:

№ п/п

Наименование Продукции

Требования к характеристикам Продукции

Конкретные показатели Продукции,

предлагаемые участником

Указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при

наличии), наименование места

происхождения товара или наименование

производителя

1 Водоэмульсионная краска

водоэмульсионная АКРИЛОВАЯ краска

2 Краска масляная ПФ115

ГОСТ 6465-76 Эмали ПФ-115. Технические условия

3

Двери Двери марки ДГ 21-9 ГОСТ 6629-88 Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий. Типы и конструкция

5. РАЗДЕЛ: ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Определение и обоснование начальной (максимальной) цены договора осуществлено сметным методом.

Расчет НМЦК составляет: 199 870 (Сто девяноста девять тысяч восемьсот семьдесят) рублейДата подготовки обоснования НМЦК: 09.04.2019 г.

21

6. РАЗДЕЛ: ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ______ (ПРОЕКТ)на выполнение работ на текущий ремонт комнат второго корпуса

г. Новочебоксарск «_____»_____________201___ г.

Муниципальное автономное учреждение «Детский оздоровительно-образовательный лагерь «Звездочка» города Новочебоксарска Чувашской Республики (МАУ «ДООЛ «Звездочка» г. Новочебоксарска), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Гурьевой Людмилы Петровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_____________ (__________________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________, действующего на основании _______________, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании Протокола № ___________________ от «____»_______________201___ г., заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА1.1. Подрядчик обязуется выполнить в срок, установленный настоящим Договором, в

соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору) и локальной сметой работы по текущему ремонту комнат второго корпуса (далее - работы), а Заказчик обязуется обеспечить приемку и оплату выполненных работ.

1.2. Выполнение работ осуществляется в соответствии с действующими на территории Российской Федерации строительными нормами и правилами (СНиП); сводами правил (СП); государственными стандартами (ГОСТ); техническими регламентами (ТР); санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН); Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору), условиями настоящего Договора.

2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ2.1. Срок выполнения работ по договору – в соответствии с Техническим заданием.2.2. Сроки, указанные в Техническом задании, являются исходными для определения

размера санкций, предусмотренных разделом 7 настоящего Договора, в случае нарушения сроков выполнения работ.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ3.1. Цена Договора составляет ________________ (__________________) рублей

________ копеек, с/без НДС, и включает в себя стоимость выполнения на объекте всего комплекса работ, стоимость материалов, оборудования, предназначенных для выполнения работ по Договору, оплату всех предусмотренных действующим законодательством налогов, сборов и иных обязательных платежей, стоимость всех сопутствующих работ, работ и затрат, связанных с выполнением работ по Договору, непредвиденные работы и затраты, не учтенные в настоящем Договоре. Расходы на электроэнергию, воду, теплоснабжение на период выполнения работ включены в стоимость Договора.

22

3.1.1. Стоимость оборудования, конструкций, материалов, изделий, приобретаемых Подрядчиком, указывается в актах выполненных работ (форма КС-2) по фактической стоимости, подтверждаемой бухгалтерскими документами, но не выше стоимости предусмотренной в цене Договора.

В случае, если затраты Подрядчика на приобретение оборудования, конструкций, материалов, изделий, необходимых для выполнения работ по настоящему Договору, оказались меньше стоимости предусмотренной в цене Договора, оплата производится Заказчиком по фактической стоимости оборудования, конструкций, материалов, изделий, подтверждаемой бухгалтерскими документами. В случае, когда фактические расходы Подрядчика, оказались меньше тех, которые учитывались в Договоре, сложившаяся экономия остаётся у Заказчика.

В случае если фактическая стоимость оборудования, конструкций, материалов, изделий, необходимых для выполнения работ по настоящему Договору, превышает стоимость, предусмотренную в цене Договора, оплата производится Заказчиком по стоимости оборудования, конструкций, материалов, изделий, предусмотренной в цене Договора.

3.2. Заказчик перечисляет на счет Подрядчика сумму в пределах твердой цены Договора в соответствии с п. 3.1. Договора в следующем порядке:

- на основании подписанных Заказчиком и Подрядчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания акта о приемке выполненных работ. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Подрядчиком по настоящему Договору, и начисления Заказчиком Подрядчику неустойки (штрафа, пени), Заказчик вправе произвести удержание (зачет), предусмотренный ст. 410 ГК РФ путем удержания (зачета) неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате по настоящему Договору. Требования Заказчика удовлетворяются без обращения в суд, на основании уведомления, направляемого в адрес Подрядчика. Уведомление направляется Подрядчику заказным письмом с уведомлением.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН4.1. Подрядчик обязан:4.1.1. Выполнить предусмотренные настоящим Договором работы, обеспечив их

надлежащее качество в полном соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, Техническим заданием в объёме и сроки, установленные настоящим договором.

4.1.2. Осуществить контроль выполнения работ, в том числе контроль соответствия применяемых строительных материалов и изделий требованиям технических регламентов; вести исполнительную документацию.

4.1.3. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания настоящего договора предоставить Заказчику:

- приказы о назначении ответственных лиц за производство работ;- аттестационные документы ответственных за производство работ лиц (удостоверения,

свидетельства и пр.) по безопасности (пожарной, технической и др.).4.1.4. Использовать при производстве работ материалы, оборудование, комплектующие

изделия, конструкции, строительную технику, соответствующие стандартам, техническим условиям, имеющие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество.

Предоставить Заказчику до начала выполнения работ сертификаты, паспорта и другие документы, удостоверяющие качество используемых материалов, оборудования, комплектующих изделий, конструкций.

Обеспечить представителям Заказчика возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования.

4.1.5. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, иного используемого для выполнения работ по настоящему договору имущества, а также нести риск случайной гибели или случайного повреждения комплекса работ, бремя его содержания в соответствии с условиями настоящего договора.

4.1.6. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности во время проведения работ.

4.1.7. Вести работы по настоящему Договору при наличии разрешающих документов на проведение данного вида работ, установленных действующим законодательством РФ.

23

Указанные документы должны быть действительны на весь срок действия настоящего договора. Не менее чем за месяц до истечения срока действия указанных документов продлить срок их действия или получить новые. В случае приостановки действия указанных документов в течение 2 (двух) рабочих дней уведомить об этом Заказчика. При отсутствии необходимых документов Подрядчик компенсирует Заказчику все возникшие в связи с этим убытки.

4.1.8. В течение 2 (двух) дней письменно предупредить Заказчика о наличии не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности выполняемых работ, либо создают невозможность их завершения в срок. Заблаговременно уведомить Заказчика о возможности наступления события, препятствующего нормальному выполнению работ.

4.1.9. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в соответсвующие журналы, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от настоящего договора.

4.1.10. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора.

4.1.11. В случае необходимости отступления от условий Технического задания, Подрядчик обязуется согласовать указанные отступления с Заказчиком, путем подписания дополнительного соглашения к Договору.

4.1.12. Передать Заказчику по акту формы М-35 демонтированные материалы (в случае их наличия), образовавшиеся в ходе выполнения работ по настоящему договору.

4.1.13. В случае заключения договора субподряда, Подрядчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с даты его заключения письменно уведомить Заказчика о факте заключения договора субподряда с указанием сведений о субподрядчике: наименование, ИНН, ОГРН.

4.1.14. Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору, в том числе убытки, возникшие в результате применения налоговыми органами к Заказчику мер ответственности (сумма вычетов по налогу на добавленную стоимость, расходов, пеней, штрафов) по результатам проверки настоящего договора, со ссылкой на нарушение требований ст. 54.1 Налогового кодекса РФ.

4.2. Подрядчик имеет право:4.2.1. Завершить работы по настоящему договору досрочно относительно срока,

предусмотренного настоящим договором.4.2.2. При исполнении обязательств по договору привлечь к выполнению работ

субподрядные организации. Ответственность перед Заказчиком за соблюдение сроков и качество выполняемых работ субподрядными организациями несет Подрядчик.

4.3. Заказчик обязан:4.3.1. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ по настоящему договору.4.3.2. Своевременно информировать Подрядчика обо всех изменениях, которые могут

повлиять на процесс выполнения работ по настоящему договору.4.3.3. Принять выполненные Подрядчиком работы при условии соответствия результатов

работ требованиям, настоящего договора, технического задания, действующего законодательства РФ.

4.3.4. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке и сроки, установленные настоящим договором.

4.4. Заказчик имеет право:4.4.1. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения настоящего договора.4.4.2. Требовать от Подрядчика до начала выполнения работ предоставления

сертификатов, паспортов и других документов, удостоверяющих качество используемых материалов, оборудования, комплектующих изделий, конструкций.

4.4.3. Требовать от Подрядчика предоставления накладных, счетов, прочих документов, подтверждающих стоимость оборудования, материалов, изделий, иных затрат при выполнении работ по настоящему договору.

4.4.4. Требовать возмещение убытков, причиненных Подрядчиком вследствие неисполнения, ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору.

4.4.5. Досрочно принять и оплатить надлежаще выполненные работы. 4.4.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям,

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

5. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

24

5.1. Контроль качества работ выполняется Сторонами в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

5.2. Заказчик в течение всего срока действия договора контролирует выполнение работ. Контроль качества, осуществляемый Заказчиком, не освобождает Подрядчика от обязанности проведения контроля на объекте.

5.3. Назначенные приказами представители Заказчика и Подрядчика совместно (каждый в пределах своих должностных обязанностей) решают вопросы, связанные с осуществлением контроля выполняемых работ, а также проверкой соответствия условиям договора, стандартам используемых Подрядчиком материалов и оборудования.

5.4. Приемка выполненных работ производится в следующем порядке:5.4.1. По окончании работ Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о готовности

результата работ к сдаче и вместе с уведомлением направляет Заказчику:• Акт приемки выполненных работ (КС-2);• Акт формы М-35 на демонтированные материалы (при необходимости);• Справку о стоимости выполненных работ (КС-3);• Счет (счет-фактуру);• Накладные, счета, прочие документы, подтверждающие стоимость оборудования,

материалов, изделий, иные затраты при выполнении работ по настоящему договору.Без пакета исполнительной и технической документации формы КС-2 и КС-3 Заказчиком

не принимаются.5.5. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления от

Подрядчика, Заказчик обязан с участием Подрядчика приступить к приемке выполненных работ. Приемка выполненных работ осуществляется комиссией Заказчика, в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения уведомления Подрядчика о готовности работ к сдаче, и оформляется подписанием акта выполненных работ (КС-2), а также подписанием Заказчиком внутреннего комиссионного акта о приемке, либо в течение 20 (двадцати) рабочих дней Заказчик обязан заявить Подрядчику об обнаружении недостатков в работах, и приостановить дальнейшую приемку работ, отразив выявленные недостатки со сроками их устранения в уведомлении, которое направляется в адрес Подрядчика. При этом акт выполненных работ не подписывается до момента устранения выявленных недостатков.

5.6. Заказчик, принявший работы без проверки не лишается права ссылаться на недостатки работ, которые могли быть установлены при обычном способе их приемки (явные недостатки).

5.7. Заказчик, обнаруживший после приемки работ и подписания акта выполненных работ недостатки и дефекты, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок после их обнаружения.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА6.1. Обеспечение Договора _________Не

применяется__________________________(указать полные реквизиты банковской гарантии либо платежного поручения).

6.1.1. Способами обеспечения исполнения Договора являются банковская гарантия, выданная банком и соответствующая требованиям действующего законодательства РФ, или внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения договора определяется Подрядчиком самостоятельно.

6.2. Обеспечение исполнения Договора предоставляется Заказчику до заключения Договора. Размер обеспечения исполнения Договора составляет _______ рублей ____ копеек (10 процентов от цены договора).

6.3. В ходе исполнения Договора Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора.

6.4. Срок действия обеспечения исполнения Договора в форме банковской гарантии - до исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору. Срок действия обеспечения исполнения Договора в форме банковской гарантии - до _____________ года. Срок действия

25

указанного обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по Договору.

6.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по договору, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Договору в соответствии с условиями, которые указаны в настоящем разделе.

6.6. По Договору должны быть обеспечены обязательства Подрядчика по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Подрядчика перед Заказчиком.

6.7. Требования к обеспечению исполнения Договора, предоставляемому в виде банковской гарантии:

6.7.1. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии;

6.7.2. В банковской гарантии в обязательном порядке должны быть указаны:6.7.2.1. Договор, исполнение которого она обеспечивает, путем указания на стороны

Договора, название предмета Договора и ссылки на итоговый протокол (при наличии) как основание заключения Договора,

6.7.2.2. Сумма, в пределах которой гарантируется исполнение обязательств по Договору, и срок действия банковской гарантии в соответствии с требованиями настоящего раздела Договора,

6.7.2.3. Перечень обязательств, которые обеспечивает банковская гарантия,6.7.2.4. приложения к требованию бенефициара (до установления Правительством

Российской Федерации перечня документов согласно п. 6.7.2.11):- заверенная бенефициаром копия Договора, заключенного между принципалом и

бенефициаром, со всеми изменениями и дополнениями;- копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование

бенефициара.6.7.2.5. срок, в течение которого гарантом должны быть удовлетворены требования

бенефициара (не может составлять более пяти рабочих дней со дня получения письменного требования),

6.7.2.6. адрес, по которому бенефициаром должно быть предоставлено письменное требование гаранту,

6.7.2.7. возможность передачи правопреемнику бенефициара по договору принадлежащего бенефициару по банковской гарантии права требования к гаранту,

6.7.2.8. обязанность гаранта уплатить бенефициару неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

6.7.2.9. условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими бенефициару;

6.7.2.10. отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Договора при его заключении,

6.7.2.11. установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

6.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Подрядчиком по настоящему Договору, и начисления Заказчиком Подрядчику неустойки (штрафа, пени), Заказчик вправе произвести удержание (зачет), предусмотренный ст. 410 ГК РФ путем удержания (зачета) неустойки (штрафа, пени) из суммы обеспечения исполнения обязательств по настоящему договору. Требования Заказчика удовлетворяются без обращения в суд, на основании уведомления направляемого в адрес Подрядчика. Уведомление направляется Подрядчику заказным письмом с уведомлением.

26

6.9. В случае если Подрядчик в качестве обеспечения исполнения договора внес денежные средства, возврат указанных денежных средств осуществляется после исполнения Подрядчиком условий договора в полном объеме в течение 20 (двадцати) рабочих дней.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение

принятых на себя по настоящему Договору обязательств в соответствии с законодательством РФ и условиями настоящего Договора.

7.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик вправе направить Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в виде фиксированной суммы.

7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Подрядчиком.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, в размере 5 процентов цены Договора, что составляет ______ рублей.

7.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком оплаты, предусмотренной Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается настоящим договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7.8. Общая сумма начисленной неустойки (пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7.9. Уплата пени и возмещение убытков, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему договору, не освобождают нарушившую условия договора Сторону от выполнения принятых обязательств.

7.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.11. Подрядчик несет перед Заказчиком всю ответственность за качество и сроки выполнения работ привлеченными субподрядными организациями. Заказчик не имеет обязательств перед субподрядными организациями.

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное

невыполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Договору, обязана в течение 3 (трех) дней известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

27

9.1 Заказчик и Подрядчик должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках Договора.

9.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из Договора, подлежат разрешению в Арбитражном суде Чувашской Республики.

10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА10.1. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а

также в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

10.2. Расторжение Договора по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Договору невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения Договора.

10.3. Расторжение Договора в случае одностороннего отказа от исполнения договора может быть осуществлено управомоченной Стороной путем уведомления другой Стороны об отказе от исполнения Договора. Договор прекращается со дня получения данного уведомления.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА11.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует

до «31» декабря 2019года, окончание срока действия Договора влечет прекращение обязательств Сторон по Договору.

11.2. Срок действия настоящего Договора может быть изменен по соглашению Сторон, путем подписания дополнительного соглашения.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ12.1. Договор составлен в электронной форме и подписан в соответствии с действующим

законодательством.12.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том

случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон настоящего Договора. Изменения к настоящему Договору в части объемов и качества выполняемых работ вносятся Сторонами до предъявления Подрядчиком результата работ к сдаче.

12.3. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 5 рабочих дней с даты такого изменения.

12.4. При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.5. В случае перемены Заказчика по договору права и обязанности Заказчика по такому договору переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.6. Стороны настоящего Договора гарантируют, что в результате заключения и исполнения настоящего Договора не допускаются действия, предусмотренные п. 1 ст. 54.1 НК РФ, что основной целью заключения и исполнения настоящего Договора не являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога, а также обязательства по настоящему Договору будут исполняться лицом, являющимся стороной договора, и (или) лицом, которому обязательство по исполнению настоящего Договора передано по договору или закону, по смыслу ст. 54.1 НК РФ.

12.7. К Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:- Техническое задание.

13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОНЗаказчикМАУ «ДООЛ «Звездочка» г. НовочебоксарскаЮр. адрес: 429951, Чувашская Республика-Чувашия, город Новочебоксарск, ул. Винокурова, 14

Подрядчик

28

ОГРН 1152124001160 ИНН КПП 2124040874/212401001 р/с 40701810297061000549УФК по Чувашской Республике (МАУ «ДООЛ «Звездочка» г. Новочебоксарска, л/с 30156D00130)Отделение – Национальный банк по Чувашской РеспубликеБИК 049706001

Директор

______________________/Л.П. Гурьева/м.п.

Приложение к договору № ____ от «___» _______________ 2019 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № на выполнение работ на текущий ремонт комнат второго корпуса.

№ п/п

Основные требования Содержание основных требований

1 Наименование объекта

текущий ремонт комнат второго корпуса

2 Заказчик Муниципальное автономное учреждение «Детский оздоровительно-образовательный лагерь «Звездочка» города Новочебоксарска Чувашской Республики

3 Вид работ Текущий ремонт.4 Место выполнения

работ425071, Республика Марий Эл, Звениговский район, д.Кокшамары МАУ «ДООЛ «Звездочка» г. Новочебоксарска

5 Способ определенияподрядчика

запрос котировок в электронной форме, согласно Положении о закупке товаров, работ и услуг для нужд МАУ «ДООЛ «Звездочка» г. Новочебоксарска и Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ.

6 Наличие проектной и сметной документации

локальная смета.

7 Объём выполнения работ

В соответствии с локальной сметой.

8 Сроки выполнения работ

Срок начала работ – со дня подписания Сторонами договора. Срок выполнения работ - 10.05.2019 г.

9 Условия оплаты Оплата работ, выполняемых Подрядчиком, осуществляется Заказчиком только после завершения их выполнения, при условии предоставления Подрядчиком Заказчику документации в соответствии перечню п. 16 настоящего технического задания, путём перечисления Заказчиком денежных средств на расчётный счёт Подрядчика.Стоимость выполненных работ подтверждается актом о приёмке выполненных работ (КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3). Срок оплаты выполненных работ – в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания акта о приёмке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

10 Требования перед началом строительно-

Подрядчик обязан: до подписания договора ознакомится с местом производства работ; привлечь к работам персонал численностью, квалификацией и

29

монтажных работ опытом соответствующий объёмам и характеру выполняемых работ; в течение 3-х рабочих дней со дня заключения договора обеспечить

прохождение персоналом, привлекаемым к выполнению работ на объекте, инструктажей в отделе охраны труда;

в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня заключения договора представить Заказчику удостоверения о допуске персонала к работам на высоте (при наличии), приказы о назначении ответственных лиц за производство работ, противопожарную безопасность, электробезопасность, соблюдение требований охраны окружающей среды при производстве работ;

предъявить Заказчику копии сертификатов, паспортов и других документов, подтверждающих соответствие качества конструкций, оборудования, изделий и материалов, предназначенных для выполнения работ, законодательно установленным требованиям и требованиям локальной сметы;

11 Требования к материалам, применяемым для выполнения работ

Конструкции, оборудование, изделия и материалы, применяемые при выполнении работ, должны отвечать требованиям соответствующих стандартов, правил.Подрядчик самостоятельно и в необходимом объёме осуществляет материально-техническое обеспечение ремонтных работ и входной контроль применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования. Стоимость материалов, конструкций, оборудования и изделий входит в цену договора.Подрядчик обязан гарантировать соответствие материалов, оборудования, изделий и конструкций, используемых им для выполнения работ, государственным стандартам, техническим условиям и правилам, отвечать за их качество по действующим правилам об ответственности продавца за товар ненадлежащего качества.Все материалы, изделия, оборудование и конструкции, используемые для выполнения работ, должны быть новыми.Замена материалов, оборудования, изделий и конструкций, предусмотренных локальной сметой на аналогичные материалы, оборудование, изделия и конструкции допускается только с обоснованием необходимости такой замены и письменного согласия Заказчика. Эквивалентность материалов, оборудования, изделий и конструкций, предлагаемых Подрядчиком к использованию для выполнения работ, определяется по соответствию их технических характеристик показателям технических характеристик материалов, оборудования, изделий и конструкций, указанным в локальной смете (Приложение к техническому заданию).

12 Общие требования к выполнению работ

Работы выполняются по договору, силами и средствами Подрядчика, с соблюдением установленных договором сроков, выполнением мероприятий по технике безопасности и пожарной безопасности, с обеспечением сохранности конструкций и оборудования в рабочем состоянии. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением подъёмного оборудования, осуществляются за счёт Подрядчика.Подрядчик сдаёт работы Заказчику в состоянии, позволяющем эксплуатацию объекта по его назначению. Результат, качество, объём контроля качества, технические характеристики, безопасность, и иные показатели выполняемых работ, связанные с определением их соответствия потребностям Заказчика, должны отвечать требованиям: настоящего технического задания, локальной смете; СП 48.13330.2011 «Организация строительства»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2.

Строительное производство»;

30

СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2.

Строительное производство»; инструкций производителей строительных материалов,

оборудования, изделий и конструкций, применяемых при выполнении работ.

ГОСТ 27006-86 «Бетоны. Правила выбора состава»; ГОСТ 530-3012 «Кирпич и камень керамические»;Каждый вид выполненных работ подлежит фотофиксации по мере выполнения. Качество строительно-монтажных работ должно быть обеспечено текущим строительным контролем технологических процессов подготовительных и основных работ, отвечающим требованиям действующих нормативных документов. Данные о производстве строительно-монтажных работ ежедневно заносятся в общий журнал работ. Сертификаты, паспорта и другие документы, удостоверяющие качество используемых материалов, оборудования, изделий и конструкций должны быть в наличии на объекте и по первому требованию предъявляться представителю Заказчика. Демонтированные металлические конструкции, образовавшиеся в ходе выполнения работ и имеющие материальную ценность, передаются Подрядчиком на склад Заказчика. Дата и время передачи согласовываются с Подрядчиком. При передаче обязательно присутствие представителя эксплуатационного участка Заказчика и наличие накладной на передачу. О согласованной дате и времени передачи Подрядчик незамедлительно уведомляет начальника эксплуатационного участка Заказчика любым доступным ему способом (лично, посредством почтовой, телефонной или электронной связи). Информация об изменениях, которые могут повлиять на процесс и сроки выполнения работ, заблаговременно доводится до Заказчика письменным уведомлением. Любые отклонения от условий договора, ведомости объема работ и сметной документации согласовываются с Заказчиком до начала выполнения работ.Работы выполняются с соблюдением мероприятий по технике безопасности и пожарной безопасности, требований охраны труда, обеспечением сохранности оборудования котельной в рабочем состоянии.

13 Требования к безопасности выполняемых работ

Работы выполняются с соблюдением требований: СП 48.13330.2011 «Организация строительства»; Технического регламента о требованиях пожарной безопасности

№123-ФЗ от 22.07.2008 г.; ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской

Федерации»; Технического регламента о безопасности зданий и сооружений

№384-ФЗ от 30.12.2009 г.; СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве»; ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок

и участков производства работ»; ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок». Приказ Минтруда и социальной защиты РФ от 28.03.2014г. № 155н

«Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».Подрядчик несёт ответственность за соблюдение своим персоналом норм производственной безопасности, установленных действующим законодательством РФ.

14 Гарантийные требования к

Срок гарантии - 5 (пять) лет со дня подписания акта о приемке выполненных работ.

31

результатам работ Объём гарантии - на все составляющие результата выполненных работ, в том числе и на использованные при выполнении работ материалы, оборудование, изделия и конструкции.В случае обнаружения в период гарантийного срока дефектов результата выполненных работ, Подрядчик обязан устранить их за свой счёт и в согласованные с Заказчиком сроки, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня предъявления Заказчиком соответствующих требований.

15 Требования к сдаче и приёмке результатов работ

Части работ, освидетельствование которых в более поздний период невозможно по технологическим причинам, подлежат освидетельствованию по мере их выполнения, с обязательным присутствием представителя Заказчика и оформлением акта освидетельствования скрытых работ (по форме РД-11-02-2006). О дате и времени проведения освидетельствования скрытых работ Подрядчик любым доступным ему способом (лично, посредством почтовой, телефонной или электронной связи) уведомляет Заказчика не менее чем за 1 (один) рабочий день до их готовности.Процедура сдачи-приёмки результатов выполненных работ инициируется Подрядчиком путём направления в адрес Заказчика письменного уведомления о полном выполнении работ, с приложением документов в соответствии перечню п. 16 настоящего технического задания.Срок сдачи-приёмки работ – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Заказчиком уведомления от Подрядчика о полном выполнении работ. При наличии замечаний к результатам работ или представленной документации приёмка работ приостанавливается на срок устранения выявленных нарушений. Возобновление приёмки работ осуществляется Заказчиком после получения от Подрядчика письменного уведомления об устранении выявленных нарушений с приложением документации, откорректированной в соответствии выданным замечаниям. Вся корреспонденция, направляемая Подрядчиком в адрес Заказчика, в том числе и уведомления, подлежит обязательной входящей регистрации у Заказчика. Срок исполнения Заказчиком запроса Подрядчика отсчитывается от его входящей регистрационной даты.Приемка результатов выполнения работ осуществляется уполномоченными представителями Заказчика.

16 Требования к составу, форме, содержанию и передаче отчётной, исполнительной и технической документации

Перечень требуемой отчётной документации: акт о приёмке выполненных работ (форма КС-2); справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3); счёт-фактура; акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при

разборке и демонтаже зданий и сооружений (форма М-35); бухгалтерские документы, подтверждающие стоимость материалов,

изделий и конструкций по ценам поставщика.Перечень требуемой исполнительной документации, отражающей фактическое исполнение договорных работ: общий журнал работ (форма КС-6); акты освидетельствования скрытых работ заверенные Подрядчиком копии сертификатов, паспортов и иных

документов, подтверждающих соответствие применённых материалов, оборудования, изделий и конструкций обязательным требованиям технических регламентов (норм и правил).

Форма и содержание отчётной и исполнительной документации должны соответствовать: унифицированным формам КС-2, КС-3, КС-6, М-35; требованиям РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку

ведения исполнительной документации при строительстве,

32

реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования скрытых работ конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;

требованиям РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учёта выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».

Документация передаётся Подрядчиком Заказчику (согласованная и утвержденная Подрядчиком и Заказчиком) в количестве 2 (двух) экземпляров на бумажном носителе. Без исполнительной и технической документации формы КС-2 и КС-3 Заказчиком не принимаются.

17 Иные требования к работам и условиям их выполнения

Охрана используемых материалов, объектов, изделий, конструкций и оборудования во время производства работ и до момента подписания акта о приёмке выполненных работ обеспечивается Подрядчиком самостоятельно. Весь период ремонтных работ Подрядчик не должен препятствовать возможности движения транспорта на территории, прилегающих к зоне производства работ. При выполнении работ материалы и оборудование складируются только в пределах зоны производства работ в местах, или в местах, согласованных с Заказчиком. Мусор и отходы производства, образовавшиеся в процессе выполнения работ, должны регулярно вывозится Подрядчиком в специально отведенные места и утилизироваться в соответствии требованиям действующего регламента по обращению со строительными отходами. Все вопросы, связанные с вывозом мусора и утилизацией отходов производства Подрядчик решает самостоятельно.Подрядчиком выполняется регулярная уборка зоны производства работ, принимаются меры по недопущению загрязнения прилегающих территорий (в общественные контейнеры мусор не складируется), обеспечивается чистота въезжающего и выезжающего транспорта.Подрядчик восстанавливает благоустройство территории, на которой выполнялись работ, а также самостоятельно и за свой счёт решает все вопросы, связанные с восстановлением благоустройства территорий, прилегающих к зоне производства работ и не имеющих непосредственного отношения к объекту ремонта.

Приложение: Локальная смета на текущий ремонт комнат второго корпуса.

ЗаказчикМАУ «ДООЛ «Звездочка» г. Новочебоксарска

директор

______________________/Л.П. Гурьева/м.п.

Подрядчик

33