AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCAN, TABASCO. · construccion de drenaje sanitario en la col. niÑos heroes localidad: 270010001.- cd. balancan tab visita de obra (37-xvi) junta

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCAN TABASCO DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES TRIENIO 2016 – 2018 LICITACION PUBLICA ESTATAL No. 562701108-003-17

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

BALANCAN, TABASCO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCAN, TABASCO. DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y

SERVICIOS MUNICIPALES

BASES DE LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No. 562701108-003-17

LICITACIÓN No. PROCEDIMIENTO (30) ESPECIALIDAD DEL

PADRÓN (37-II) CAPITAL CONTABLE ORIGEN DE FONDOS (37-XIII)

562701108-003-17 LICITACION PUBLICA

ESTATAL 250 Lineas y redes de

drenajes y alcantarillado $ 2,162,260.29

ACTA DE CABILDO SESION ORDINARIA No. 35 DE 4 DE AGOSTO DEL 2017

NO. DE PROYECTO Y DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS (S/N)

OP170.- CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. NIÑOS HEROES LOCALIDAD: 270010001.- CD. BALANCAN TAB

VISITA DE OBRA (37-XVI) JUNTA DE ACLARACIONES (37-III) FECHA/HORA LUGAR FECHA/HORA LUGAR

23 de agosto de 2017

08:00 a.m 270010001.- CD. BALANCAN TAB

25 de agosto de 2017

11:00 a.m.

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

APERTURA DE PROPUESTAS (37-IV) COMUNICACIÓN DE FALLO (37-IV) FIRMA DE CONTRATO (37-IV)

FEHA/HORA LUGAR FECHA/HORA LUGAR FECHA/HORA LUGAR

05 de septiembre de

2017 12:00 a.m

SALA DE CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DE BALANCAN TAB.

08 de septiembre

de 2017 12:00 a.m

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y


12 de septiembre

de 2017 12:00 a.m

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y


INICIO PROBABLE DE TRABAJOS (37 XVIII)

PLAZO DE EJECUCIÓN (37 XVIII) % ANTICIPO DEL IMP. CONTRATADO (37-XV)

CARÁCTER DE LA LICITACIÓN (34)

18 de septiembre de 2017 45 DIAS NATURALES 30 % ESTATAL

PARTE DE LOS TRABAJOS A SUBCONTRATARSE (37-XVII) IDIOMA (37-VI) MONEDA (37-VII)

NINGUNA ESPAÑOL PESO MEXICANO

Con fundamento a lo establecido en el Art. 35, 36 y 37 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas del estado de Tabasco y el artículo 25 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas del estado de Tabasco, a través de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, emite las siguientes:



BALANCAN, TABASCO

BASES DE LICITACIÓN

A. DATOS GENERALES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL.

Para participar en la Licitación Pública Estatal No. 562701108-003-17 relativa a:

Obra y Localidad.- CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. NIÑOS HEROES Comunidad beneficiada: 270010001.- CD. BALANCAN TAB

PLIEGO DE REQUISITOS

Información General:

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. NIÑOS HEROES

El proyecto se ejecutara en forma anual

Capital contable mínimo requerido: $ 2,162,260.29

Visita al lugar de la ejecución de los trabajos: Fecha: 23 de agosto de 2017

A las: 08:00 a.m Lugar de reunión: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

Junta de aclaraciones: Fecha: 25 de agosto de 2017

Hora: 11:00 a.m. Lugar: Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

Período de ejecución objeto de esta Licitación Fecha programada de inicio: 18 de septiembre de 2017

Fecha programada de terminación: 01 de noviembre de 2017

Porcentaje de anticipo por adjudicar en esta Licitación Pública Estatal No.: 562701108-003-17 El Ayuntamiento Constitucional de Paraíso, Tabasco, otorgará un anticipo del 30 % del monto del contrato, en una exhibición; considerando el 10% para compra de materiales y el 20% para inicio de obra, para que el licitante ganador realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos: así como, para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que deberán otorgar.

El acto de Presentación y Apertura se realizara en un solo acto, iniciando con la revisión de los sobres de proposiciones técnicas y posteriormente la revisión de la propuesta económica: Fecha: 05 de septiembre de 2017



BALANCAN, TABASCO

Hora: 12:00 a.m Lugar: Sala de Cabildo 2da. Planta de la Presidencia Municipal, y si por alguna razón ajena a la dependencia no se puede entrar a la sala de concursos donde se llevará a cabo el acto en la puerta DE LA SALA DE CONCURSOS se procederá a pasar el registro de nombres y firmas de los participantes presentes, pasar lista, recoger paquetes y nada más podrán participar los licitantes de las empresas que se anotaron en el indicado. El participante o su representante, previa entrega de las proposiciones, registrará su asistencia exhibiendo identificación oficial vigente con fotografía, consistente en: credencial para votar o pasaporte, ya que una vez cerrado el recinto no se permitirá el acceso a ninguna persona, ni la introducción de documentación; por lo que se les recomienda presentarse 30 minutos antes de la hora prevista en este punto.

Para los fines de las disposiciones generales, en lo sucesivo se denomina a:

Ayuntamiento: Ayuntamiento Constitucional de Balancan, Tabasco.

La Dirección o la DOOTSM: Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

Licitante (s): Empresa(s) que participaran en la Licitación Pública Estatal.

Ley: Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas del estado de Tabasco.

Reglamento: Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del

estado de Tabasco.

Número de Licitación:562701108-003-17

Declaraciones:

Primera.- CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. NIÑOS HEROES Segunda.- Las bases de la licitación estarán a disposición de los interesados para ser consultadas o compradas en internet: www.secotab.gob.mx, el costo de las bases en seconet, es de $ 3,500.00 (TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) (I.V.A. incluido) mediante comprobación de pago a la cuenta bancaria de la Dirección de Finanzas del Ayuntamiento de Balancan No. Cuenta: 4059881037 suc. 001 y CLABE interbancaria No. 021791040598810377 BANCO HSBC; el licitante que prefiera adquirir las bases de licitación (inscripción) directamente en las oficinas de la Dirección de Finanzas Municipal, sito Palacio Municipal de Balancan (planta baja), ubicado en Calle Melchor Ocampo s/n . Col. Centro, de esta Ciudad de Balancan, Tabasco, el costo de las bases en la unidad licitadora, es de $ 3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.) (I.V.A. incluido), previo oficio de aceptación para participar en la licitación dirigido al Presidente del Comité de Obra Pública ING. RUBEN HERRERA ARIAS, mismo que será entregado en el Departamento de Evaluación Técnica de la DOOTS para que le sea emitido un contra recibo para el pago de bases. El pago podrá realizarse únicamente en efectivo, el licitante entregará en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, copia del comprobante de compra de bases para que le sean entregados los planos y los documentos de las bases de licitación. Las empresas que hayan adquirido sus bases por compranet deberán presentar copia del comprobante de pago con el sello legible del banco y con la fecha como limite de adquisicion de bases de la licitacion No: 562701108-003-17 A LAS 13:00 HRS., en la Dirección de Finanzas



BALANCAN, TABASCO

Municipal (planta baja Palacio Municipal) sito Plaza Melchor Ocampo s/n. Col. Centro, de esta Ciudad de Balancan para que se les expida el recibo correspondiente (recibo será integrado como el único válido en el paquete de licitación); posterior a esta fecha y hora el recibo no sera valido, no podrán participar en este evento quienes no cumplan con este requisito. Todo interesado antes de pagar el importe de las bases deberá de estar inscritos en el Registro Único de Contratistas del Estado de Tabasco, o en su caso demostrar que su inscripción se encuentra en trámite mediante un registro provisional con fundamento en él articulo 21 tercer párrafo del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Tabasco. Presentando la siguiente documentación para acreditar su existencia y capacidad legal, la experiencia y capacidad técnica y financiera, así como la especialidad solicitada para este Proyecto: Inscripción o registro del Padrón de Contratistas que contenga la o las especialidades para ejecutar la obra específica de que se trate, para este Proyecto con la 250 Lineas y redes de drenajes y alcantarillado 1. Capital contable mínimo de $ 2,162,260.29 requerido con base a los últimos Estados Financieros

auditados presentados ante la Secretaria de la contraloría del Estado de Tabasco.(Capital contable especificado en la Cédula del Registro del Padrón de Contratista del Estado de Tabasco).

2. Para persona moral: acta constitutiva, modificaciones y poderes, así como Registro Federal de

Contribuyente. Para persona física: acta de nacimiento y Registro Federal de Contribuyente. 3. Curriculum de la empresa y/o persona física comprobado con relación de contratos de Obras en

vigor que tengan celebrados tanto con la administración pública, así como con los particulares, señalando el importe total contratado y el importe desglosado ejercido por mes en cada uno de los contratos;

4. Capacidad técnica, deberá anexar Curriculum del personal técnico con cédula profesional (copia)

y; 5. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno de los

supuestos señalados en el artículo 54 Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del estado de Tabasco.

Documentación que se integrara en la Propuesta Técnica; Todos los interesados que satisfagan los requisitos de la LICITACION y las bases de la Licitación Pública Estatal, previo al pago de las mismas, tendrán derecho a presentar propuesta.

Tercera.- Visita al sitio de los trabajos de carácter obligatorio. (Art.37 Fracc. XVI de la ley y Art. 22 del reglamento de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco) Los Licitantes visitarán el sitio donde se realizarán los trabajos para que consideren la información que se proporciona, inspeccionen los sitios de trabajo, hagan valorizaciones de los elementos que requieran, los grados de dificultad de la ejecución de las obras y conozcan las condiciones locales o cualquier otra que pudiera afectar la ejecución de las mismas. En ningún caso, "La Dirección" asumirá la responsabilidad por las condiciones locales, climatológicas o cualquier otra que pudiera afectar la ejecución de los trabajos, ni asumirá responsabilidad por las



BALANCAN, TABASCO

conclusiones que los Licitantes obtengan al examinar los lugares y circunstancias antes señaladas. El hecho de que un Licitante no tome en cuenta las condiciones imperantes, no lo releva de su obligación para ejecutar y concluir los trabajos en la forma y términos convenidos, en el caso de que "La Dirección" decida encomendárselos. "La Dirección" mostrará a los Licitantes la “visita” el lugar donde se llevarán a cabo los trabajos; para lo cual se designará un representante de “La Dirección” de acuerdo al tipo de obra, siendo obligatoria la asistencia con fundamento en el Articulo 37, Fracción XVI de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco: Fecha visita de obra: 23 de agosto de 2017

A las: 08:00 a.m Lugar de reunión: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES Cuarta.- Junta de aclaraciones de carácter obligatorio. (Art.37 Fracc. XVI de la ley y Art. 23 del reglamento de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco) Para aclarar las dudas surgidas después de la visita al sitio donde se realizara la obra y de las bases de la Licitación Pública Estatal, se efectuará la(s) junta(s) de aclaraciones en la que estipularán las posibles modificaciones a las bases de la licitación, al catálogo de conceptos y cantidades de obra; así mismo, los Licitantes deberán presentar preguntas por escrito a las que se dará respuesta; para tal efecto se integrará el acta de la junta de aclaraciones que elaborará "La Dirección". siendo obligatoria la junta de aclaraciones para los licitantes con fundamento en el Articulo 37, Fracción XVI de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco La junta de aclaraciones será de carácter obligatorio para los Licitantes, en ésta podrán solicitar las aclaraciones respecto a las bases de la Licitación Pública Estatal, de los formatos solicitados, aspectos técnicos e información general. La(s) junta(s) de aclaraciones, se llevará al cabo: Fecha de junta aclaratoria: 25 de agosto de 2017

Hora: 11:00 a.m. Lugar: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

Quinta.- Período de ejecución objeto de esta Licitación Pública Estatal Los trabajos deberán iniciarse el día 18 de septiembre de 2017 y la fecha estimada de terminación el 01 de noviembre de 2017 El Licitante podrá comprometerse a terminar la obra en una fecha anterior a la fijada y "La Dirección", ajustara su calendario de pagos al programa de obras propuesto por el Licitante. El plazo estimado de ejecución de los trabajos será de: 45 DIAS NATURALES

Sexta.- Acto de fallo, Garantías de Cumplimiento Se levantara acta correspondiente en la que se hará constar las proposiciones recibidas, sus importes. El acta será firmada por los participantes y se entregara a cada uno copia de la misma. Se informara a los presentes; la fecha, lugar y hora en que dará a conocer el fallo, el cual será inapelable, si resultase que dos ó más proposiciones son solventes y, por lo tanto, satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados en las bases, la obra se asignara a quien presente la



BALANCAN, TABASCO

propuesta solvente más baja. El contratista al que se le asigne la obra deberá presentar la fianza de garantía de cumplimiento por el 10% del importe de la obra contratada mediante póliza de Institución autorizada expedida a favor

de la Dirección de Finanzas Municipal; con fundamento al artículo 51 fracción II de la Ley de

Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Tabasco.

Séptima.- Porcentaje de anticipo por adjudicación en esta Licitación Pública Estatal. El Ayuntamiento Constitucional de Paraíso, Tabasco, otorgará un anticipo del 30% del monto del contrato, en una exhibición; considerando el 10% para compra de materiales y el 20% para inicio de obra, para que el licitante ganador realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos: así como, para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que deberán otorgar. B. CONSIDERACIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS Octava.- Al formular las propuestas técnicas y económicas, se aceptará por los Licitantes lo siguiente: La propuesta sera entregada en UN sobre cerrado de manera inviolable, claramente identificado en la parte exterior con los nombre de propuesta técnica y economica, consignando numero de licitacion, nombre de la obra, nombre de la empresa y nombre del representante legal, en carpetas separadas de preferencia, en forma ordenada para facilitar y agilizar el proceso de revision en el evento. a) Que la obra se llevará a cabo de acuerdo al proyecto ejecutivo consistente en: planos, las normas y especificaciones de construcción que tiene en vigor "La Dirección" y particulares de la obra; el programa de trabajo y montos mensuales de obra; los precios anotados en el catálogo de conceptos y cantidades de obra; conforme a las cláusulas del modelo del contrato de obra a partir de precios unitarios y por unidad de concepto de trabajo y los requisitos establecidos en las presentes disposiciones y sus anexos; los materiales que se utilizará para la ejecución de la obra deberán cumplir con la calidad fijada en el proyecto. b) Que tomaron en consideración las condiciones climatológicas (lluvias), topográficas y geológicas de la región, la disponibilidad de las áreas de trabajo; así como las vías de comunicación existentes y los horarios de trabajo; de costos de mercado en los insumos, mano de obra, materiales y equipo; analizando las condiciones generales y especiales del lugar específico donde se construirán las obras, y que el desconocimiento de las condiciones anteriores, en ningún caso servirá posteriormente para aducir justificación por incumplimiento del contrato y del programa de trabajo o para solicitar bonificaciones a los precios unitarios consignados en la proposición, tales como cambio de las fuentes de suministro de materiales pétreos, entre otros. c) Que habrá juzgado y tomado en cuenta todas las condiciones que pueden influir en los precios unitarios, independientemente de lo que dichos precios incluyan por razón del cargo indirecto, del financiamiento así como la utilidad.



BALANCAN, TABASCO

d) Que el pago de los diversos conceptos se hará al precio unitario propuesto por el adjudicatario de la Licitación Pública Estatal y que se establece en el presupuesto del contrato para cada concepto de obra que haya ejecutado a satisfacción de "La Dirección". e) Que las diferencias que pudieran resultar en las cantidades de obra anotados por "La Dirección" en el catálogo de conceptos durante la ejecución de los trabajos; ya sea aumentos o disminuciones, se sujetarán a lo que establezcan la Ley de Obras Publicas y servicios relacionadas con las mismas del estado de Tabasco y el Reglamento de la Ley de obras públicas y servicios relacionadas con las mismas del estado de Tabasco. f) Que deberán elaborar y presentar en su propuesta; los programas mensuales calendarizados: de ejecución de los trabajos; de utilización del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos; de utilización de maquinaria y equipo de construcción; de adquisición de materiales y equipos de instalación permanente ; del personal Obrero y dentro de la propuesta económica los programas mensuales con costos reflejando el gasto mensual, debiendo existir congruencia entre sí, de los programas presentados. g) En los análisis de precios unitarios, no se deberán proponer alternativas que modifiquen en forma alguna lo estipulado en las disposiciones generales; se presentarán los análisis de los precios unitarios de todos y cada uno de los conceptos incluidos en el catálogo de conceptos. h) Que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de esta Licitación, así como en las proposiciones presentadas por los Licitantes, podrá ser negociada. i) En ningún caso los derechos y obligaciones derivadas de los contratos para la realización de la obra, podrán ser cedidos en todo o en partes a otras personas físicas o morales distintas de aquellas a la que hubiere adjudicado el contrato, no podrá subcontratarse la obra a terceros. j) El idioma para la presentación de la Licitación Pública Estatal, será el español, escrito preferentemente a máquina de escribir o generados por programas de cómputo, en el caso anterior, se cuidará que cumplan con todos y cada uno de los requisitos solicitados en los documentos de ejemplo entregados, los cuales deberá incluirlos firmados por el representante legal, de ser manuscritos, deberá utilizar tinta. k) Los precios serán cotizados en moneda nacional; igualmente los precios unitarios del contrato que en su caso se formule, se pagarán mediante estimaciones en moneda nacional. l) Que la ejecución de la obra se ajustará al programa de inversión autorizada a "La Dirección", que para cada año autoriza la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado y en caso de que la inversión para el año en curso no alcance a cubrir el monto de la adjudicación que se hace, "La Dirección" tramitará la autorización de las inversiones adicionales en los años subsecuentes hasta cubrir el importe comprendido en la adjudicación. Así mismo en los casos de obras cuya ejecución rebase un ejercicio fiscal, el presupuesto de inversión de cada uno de los años subsecuentes, cuando proceda, se ajustara a las condiciones de costo que rijan en el momento de la formalización del proyecto del presupuesto anual. Deberá el contratista presentar una fianza por el diez por ciento del importe del ejercicio inicial, para que queden garantizadas todas las obligaciones que en virtud del contrato asuma el contratista. m) El proponente queda entendido que si resulta seleccionado para la ejecución de los trabajos y por los ajustes de proyecto o bien para la terminación de estos trabajos, "La Dirección" podrá ordenar



BALANCAN, TABASCO

al contratista efectuar los trabajos adicionales, para la cual se determinarán de común acuerdo entre la contratista y "La Dirección". Los recursos adicionales que en su caso se requieran, teniendo como base la propuesta inicial de la contratista. n) Los participantes deberán proporcionar la totalidad de los datos que les son solicitados en los documentos de referencia. Los formatos y modelos propuestos, son diseños que pueden variarse en reproducciones que conserven elementos básicos presentados y puede ser procesado a través de sistemas de cómputo, sin modificación alguna con la excepción de que deberá consignar razón social, firma autógrafa del representante legal de la empresa. Las condiciones contenidas en las bases de la Licitación y las disposiciones generales con sus documentos, así como que las proposiciones presentadas, no podrán ser negociadas. o) Todas las hojas de las bases, de las disposiciones generales, de la proposición y de sus anexos. Deberán ser foliadas tener firmas autógrafas en todos sus tantos del representante legal. Incluyendo planos cuando se entreguen, la propuesta técnica y económica. p) El Licitante que no firme el contrato por causas imputables a él mismo será sancionado en los términos de los artículos 80 y 81 fracción I, de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del estado de Tabasco. q) Además se consignará con toda claridad el nombre completo de la persona, su cargo dentro de la empresa y la razón social de quién presenta la proposición. Cuando sea presentada la propuesta por persona distinta al representante legal, deberá traer quien presente la propuesta, Carta poder simple del representante de la Licitación, otorgado por el Administrador Único y/o por el Gerente General de la empresa, o por la Persona Física Licitante; Presentar original y copia de una identificación oficial del representante legal que asista al acto de apertura de proposiciones, en caso de no ser el representante legal presentar original y copia de la identificación oficial con fotografía del representante legal y de quien asista al acto de apertura, así como copia legible de identificación de los testigos que firman la carta poder, por ejemplo: pasaporte, cédula profesional, cartilla del S.M.N., credencial del I.F.E., esta documentación deberá incluirse dentro del sobre técnico, la falta de algún documento será motivo para descalificar la propuesta. r) No podrán participar personas que se encuentren en los supuestos del Art. 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las mismas del estado de Tabasco. s) Que de tratarse de obras a ejecutarse en planteles escolares, y en general en inmuebles en servicio, así como la obra de infraestructura rural, deberá considerar los procedimientos de señalamiento y seguridad necesarios, el suministro y colocación de letreros informativos de la obra para todos y cada uno de los inmuebles donde se lleven a cabo los trabajos; donde sea necesario, el suministro y colocación de sanitarios portátiles dentro de la obra, para cada inmueble. Lo anterior, se apegaran a las especificaciones de las normas de Construcción del Reglamento de Construcción, cargos que deberá considerar en el análisis detallado para la determinación de los costos indirectos. t) Que de tratarse de obras a ejecutar en la vía pública, deberá considerar como cargo en el análisis detallado para la determinación de los costos indirectos, el suministro y colocación de letreros informativos de la obra, señalizaciones y protecciones que sean necesarias, para evitar riesgos a transeúntes y vehículos, se apegaran a las especificaciones de las Normas de Construcción del Reglamento de Construcción.



BALANCAN, TABASCO

u) Que el licitante deberá considerar dentro de sus costos indirectos lo referente a la correcta señalización en las áreas de afectación (señales, cintas plásticas de precaución), además de la colocación del número de rótulos de precaución que indique "La Dirección", de 1.22 mts. x 2.44 mts. Construido (una vista), a base de lámina negra cal. 16, con marcos de ángulo de 1” x ¼” de espesor, tensores diagonales de cuadros de ½”, soportados por cuatro tubos de fo.go. de 2” de diam. Cedula 40 de 1.20 m c/u, con un acabado final en el fondo con pintura esmalte, en los colores y diseño que se ordene, además que las letras de precaución sean pintadas con una pintura reflejante, en la parte superior tendrá el logotipo del Municipio, con la leyenda: “Cumpliendo por el bien de Todos”. "Precaución, el Municipio de Balancan construye la obra: (Nombre de la obra), para (mejorar y/o ampliar la infraestructura de la Ciudad) en beneficio de los habitantes de esta área urbana y/o rural" o la información que el residente de obra le señale por escrito. Además de considerar un tablero de 1.20 m x 1.00 m (una vista), a base de lámina negra cal. 16, con marcos de ángulo de 1” x ¼” de espesor, tensores diagonales de cuadros de ½”, soportados por dos tubos de fo.go. de 2” de diam. Cedula 40 de 3.00 m c/u, ahogado en dados de concreto simple f´c= 150 kg/cm2 en sección de 20x20x50 cms, incluye: aplicación de primario anticorrosivo, pintura de esmalte blanco de fondo a dos manos, rotulado y logotipos (según diseño). v)Que al integrar el factor de salario real se deberá tomar en cuenta las prestaciones establecidas en la ley federal del trabajo, ley del seguro social, ley del instituto del fondo nacional de vivienda para los trabajadores o de los contratos colectivos en vigor, así mismo lo establecido en la ley y el reglamento. Que al integrar el factor de salario real se deberá integrar considerando días enteros (ejemplo:2,52,7, 6,365) en el entendido que si se escriben los días en forma decimal será motivo de descalificación (ejemplo 365.25, 7.17,6.5,3.85). w)Que al elaborar los análisis de indirectos, financiamiento y utilidad, deberán considerar los impuestos federales y estatales, así como de cualquier otra índole en caso de que los hubiere, la omisión de alguno de ellos será responsabilidad del licitante y por lo tanto no será motivo de reconsideraciones posteriores en los precios unitarios propuestos. Novena.- Consideraciones para la presentación del catálogo de conceptos y cantidades de obra. 1. Él catalogo se podrá presentar generado por sistema de cómputo, respetando el catalogo y transcribiendo el concepto completo sin abreviaturas en su descripción y deberá anexar el catálogo de las bases con nombre y firma autógrafa del representante legal de la empresa en cada una de sus hojas. El catálogo deberá presentarse sin correcciones, raspaduras ni enmendaduras. 2. Se anotarán los precios unitarios con número y letra, expresándolos en moneda nacional. Si hubiera discrepancia entre los precios anotados con número y los anotados con letra, serán estos últimos los que se tomarán en cuenta al establecer el monto corregido de la proposición; para efectos de la adjudicación que en su caso se haga. 3. En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocerá como correcto el producto que resulte de multiplicar las cantidades de obra anotadas por "La Dirección", por los

precios unitarios anotados "con letra" por el Licitante. 4. En caso de encontrarse errores en los precios unitarios, se tomará como correcto el precio propuesto en su análisis de precios unitario correspondiente. 5. En la columna del extremo derecho de las formas del catálogo de conceptos, deberán anotarse con número los importes de cada uno de los conceptos de trabajo.



BALANCAN, TABASCO

C.- PROCEDIMIENTO DE APERTURA DE PROPUESTAS Y FALLO. Décima.- Acto de presentación y apertura de proposiciones. Las propuestas se presentarán ante el representante que designe el “Ayuntamiento” quien presidirá el acto de apertura de proposiciones técnicas y económicas, realizándose de la siguiente forma: Se iniciará en: Fecha de Apertura: 05 de septiembre de 2017 Hora: 12:00 a.m Lugar: Sala de Cabildo 2da. Planta en la Presidencia Municipal, y si por alguna razón ajena a la

dependencia no se puede entrar a la sala de concursos donde se llevará a cabo el acto en la puerta DE LA

SALA DE CONCURSOS se procederá a pasar el registro de nombres y firmas de los participantes presentes,

pasar lista, recoger paquetes y nada más podrán participar los licitantes de las empresas que se anotaron en el

indicado. El acto de presentación y apertura de las proposiciones, en la que podrán participar los Licitantes que hayan cubierto el costo de las bases de la Licitación será presidido por el servidor público que designe el "Ayuntamiento", quien será la única autoridad facultada para aceptar o desechar cualquier propuesta. El Licitante deberá identificarse y entregarán su propuesta y demás documentación requerida en sobres cerrados en forma inviolable. La documentación distinta a las propuestas técnicas y económicas podrá entregarse, a elección del Licitante, dentro o fuera del sobre. En el caso de que la propuesta sea presentada conjuntamente por varias empresas, en términos del segundo párrafo del artículo 40 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del estado de Tabasco, el representante común para estos efectos, entregará la proposición siempre y cuando lo haya manifestado en la solicitud de inscripción a la Licitación Pública Estatal; se procederá a la apertura de los sobres que correspondan únicamente a la propuesta técnica y se desecharán aquellas que no contengan todos los documentos o hayan omitido algún requisito, las que quedaran en custodia de la "La Dirección". Una vez iniciados los actos de aperturas de propuestas técnicas y económicas no se permitirá la entrada a ningún participante, ni que introduzca documento alguno, asimismo, no se permite el uso de teléfonos celulares o aparatos de grabación. Se recomienda la presencia del representante de la empresa licitante con anticipación a la hora establecida para dichos eventos, y solo se permite que esté presente un representante por Empresa. Los servidores públicos que intervengan en el mismo se abstendrán de efectuar cualquier modificación, adición, eliminación o negociación a las condiciones de las bases y/o proposiciones de los Licitantes, a fin de evitar vicios en el procedimiento e incurrir en responsabilidad. Además no está permitido que los representantes de las empresas revisen la totalidad de los documentos presentados por las otras empresas, solo los documentos que rubricaran. Apertura de la Propuesta Económica



BALANCAN, TABASCO

Se dará a conocer el resultado técnico, y se procederá sólo a la apertura de las propuestas económicas de los Licitantes cuyas propuestas técnicas no "hubieren sido desechadas" en la revisión de la documentación técnica, se procederá a la apertura y revisión cuantitativa de las propuestas económicas de los Licitantes, y se revisara que no falte ningún documento solicitado en las bases. El servidor público que presida el acto leerá en voz alta, el importe total de cada una de las propuestas aceptadas; no se dará lectura a la postura económica de aquellas proposiciones que no tengan todos los documentos o hayan omitido algún requisito, las que serán desechadas. Por lo menos dos Licitantes, y un servidor Público, rubricarán el catálogo de conceptos, en que se consignen los precios y el importe total de los trabajos y el programa de ejecución de los trabajos con montos; y la Carta Compromiso, motivo de la Licitación. Se levantará el acta correspondiente en la que se hará constar las propuestas técnicas y económicas aceptadas, indicando sus importes; las cuales se aceptan para su revisión cualitativa donde se realiza el estudio y análisis detallado de cada una de las propuestas aceptadas, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron se informará a los representantes la fecha, lugar y hora en que llevará a cabo el Fallo; el acta será firmada por todos los participantes y se entregará a cada uno copia de la misma. En el análisis, se verificará la solvencia técnica y económica de la propuesta, de conformidad con las presentes bases. La omisión de firma por parte de los Licitantes no invalidará el contenido y los efectos del acta. Si no se recibe proposición alguna o las presentadas fueren desechadas se declarará desierto la Licitación Pública Estatal, situación que quedará asentada en el acta. La fecha del fallo será el día: 08 de septiembre de 2017 a las 12:00 a.m, y podrá diferirse por una sola vez, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de veinte días naturales contados a partir de la fecha originalmente establecida. Únicamente las proposiciones que satisfagan todos los requerimientos de las bases de la Licitación Pública Estatal, se calificarán como solventes técnica y económicamente y, por tanto, sólo éstas serán objeto del análisis comparativo, dichos criterios, en ningún caso, podrán contemplar calificaciones por puntos o porcentajes. Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la propuesta cuyo precio sea el más bajo. D.- MOTIVOS DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS. Décima primera.- Las propuestas serán rechazadas por el servidor público facultado por el "Ayuntamiento"; con fundamento y en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios

relacionados con las Mismas del estado de Tabasco y del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas del estado de Tabasco, en el acto de presentación de propuestas, apertura de propuesta técnica y de apertura económica, en lo referente a la evaluación cuantitativa y cualitativa de las proposiciones: 1. No se podrá recibir ninguna propuesta si la persona física o jurídica colectiva no se encuentra

registrada en el Padrón de Contratistas



BALANCAN, TABASCO

2. Cuando la propuesta no presente documentos en original, en sobre cerrado e inviolable, conforme a lo establecido en las bases.

3. Cuando no se presenten en forma separada la propuesta técnica y la propuesta económica, o estén los sobres incorrectos o invertidos.

4. Cuando el representante del Licitante no presente el documento que acredite su personalidad, o cuando la Carta poder simple de quien presente la propuesta no esté con firma autógrafa por el Administrador Único y/o por el Gerente General de la empresa, o por la Persona Física Licitante.

5. El no cotizar los conceptos señalados o modificar el catálogo del presupuesto, en conceptos, cantidades y unidades.

6. Que cuando presente los documentos impresos en computadora no hayan respetado el

contenido de los formatos entregados por “La Dirección” al momento de transcribirlos.

7. El que cualquiera de los documentos se formulen en forma total o parcial a lápiz.

8. Cuando el Licitante no se identifique a satisfacción del Servidor Público designado por el "Ayuntamiento".

9. Cuando en el catálogo de conceptos falten de cotizar "con letra" cualquiera de los precios unitarios de los conceptos de trabajo contenidos en el mismo.

10. No contenga la totalidad de los documentos solicitados por “La Dirección” o no se apegue a lo establecido en este pliego de requisitos.

11. Se omita el nombre del representante legal y la firma autógrafa en cualquiera de los documentos que integran la propuesta.

12. No se presenten foliadas las fojas de sus propuesta

13. Cuando no presente la fuente de donde tomo el indicador económico propuesto en su cálculo de factor de Financiamiento y/o sea diferente al propuesto. Debiendo tener congruencia el factor de indirectos y utilidad con los presentados en el análisis de precios unitarios.

14. Incluya en monto diferente en el escrito de proposición, resumen de partidas, carta compromiso de la propuesta y programas de obras con montos.

15. Será causa de descalificación el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases de la Licitación Pública Estatal, así como la comprobación de que algún Licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás participantes.

16. Aquellas proposiciones que excedan del plazo de ejecución, propuesto por el Ayuntamiento.

E.- MOTIVOS POR LOS CUALES SE DESCALIFICARÁN LAS PROPUESTAS RECIBIDAS PARA

SU ANÁLISIS. Décima segunda.- "La Dirección" descalificará posteriormente al acto de apertura y durante el análisis cualitativo detallado del estudio, las propuestas técnicas y económicas de los Licitantes que no cumplan con los siguientes requisitos:



BALANCAN, TABASCO

EN AMBAS PROPUESTAS

No presentar foliadas las fojas de su propuesta

No presentar documentación legal en original para su cotejo (acta constitutiva, modificaciones, RFC, factura de maquinarias y/o equipos, etc.)

La falta de información en los documentos de la proposición, faculta al “Ayuntamiento" sin

responsabilidad a desechar al participante.

La participación en la Licitación Pública Estatal no implica ninguna obligación del “Ayuntamiento”, ni de "La Dirección" hacia los Licitantes, en caso de no ser favorable el fallo para las empresas desechadas o descalificadas.

Será causa de descalificación el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases de LICITACIÓN, así como la comprobación de acuerdo entre licitantes para elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes. Será motivo de descalificación de la propuesta, si en la etapa de la revisión cualitativa se detecta que los documentos que son firmados en la apertura de propuestas de acuerdo a la ley no se apegan a los formatos que este ayuntamiento entrega en los anexos de las bases.

PROPUESTA TÉCNICA. 1. Que los datos básicos de materiales, uso de maquinaria y equipo de construcción y de mano de obra se omitan o se presenten incompletos dentro de los términos solicitados por "La Dirección". 2. Que omitan presentar las relaciones solicitadas por "La Dirección".

3. Que propongan alternativas que modifiquen las condiciones establecidas por "La Dirección" en las

disposiciones generales y conforme a las cuales se desarrollará la Licitación Pública Estatal y la obra. 4. Que los costos básicos de materiales, salarios y equipo, entendiendo como costos básicos de materiales no contenga el costo con que el proponente suministrará o pagará los insumos de referencia en el mercado y los tendrá en el lugar de la obra; Como costos básicos de salarios, no contengan el factor de prestaciones, o se encuentren por debajo de los mínimos generales o profesionales respecto de los salarios establecidos por la Comisión Nacional de Salarios. Y como costos básicos de maquinaria no contenga el valor de adquisición y el costo de la maquinaria considerada como nueva. 5. Que el programa calendarizado para la ejecución de los trabajos no sea congruente con lo que la ingeniería de obra civil recomienda por lo que hace a tiempos y movimientos, o lo que la investigación de operaciones propone por lo que hace a las actividades y su secuencia factible y que los programas de adquisición de materiales, de utilización de personal y de maquinaria no estén congruentes con el programa de actividades para la ejecución de los trabajos. 6. Que la relación de contratos y sus avances, permitan conocer el grado económico de sus compromisos por cumplir y que su Curriculum no manifieste la suficiencia técnica para llevar al cabo el trabajo de que se trate. 7. Que se detecte alguna incongruencia en los programas presentados por el Licitante, y que impliquen que no sean factibles de realizar con los recursos considerados por el mismo en el plazo solicitado por "La Dirección".



BALANCAN, TABASCO

8. Que las características, especificaciones y calidad de los materiales que deban suministrar, considerados en el listado que para tal efecto presenta el Licitante, no sean de las requeridas por "La Dirección".

9. Que el desarrollo técnico para llevar al cabo el trabajo no satisfaga los requerimientos. 10. En general, cuando no contengan los documentos requeridos completos, o que hayan omitido algún requisito, o que no satisfagan los requisitos de fondo, determinados en estas disposiciones y sus apéndices. PROPUESTA ECONÓMICA.- 1. Cuando no se hayan considerado para la integración de los precios unitarios presentados por el Licitante, los costos de mano de obra y materiales relacionados con la proposición técnica y cargo por maquinaria y equipo de construcción. 2. Cuando el Licitante, en el análisis de costo horario de la maquinaria y equipo de construcción, no tome como base el precio y rendimiento de estos considerados como nuevos, y el cargo correspondiente no sea acorde con las condiciones de ejecución del concepto de trabajo.

3. Cuando el desglose de costo indirecto no incluya los cargos por instalaciones, servicios, sueldos y prestaciones del personal técnico y administrativo, y demás cargos de naturaleza análoga, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales. 4. Cuando el estudio del costo por financiamiento no señale el indicador económico que sirva de base para determinar la tasa de interés. 5. Cuando existan irregularidades en los datos asentados en el catálogo de conceptos, como el omitir la cotización (con letra y/o número) de uno o más conceptos; que haga intervenir destajos o lotes en materiales, mano de obra y equipos; que no coincidan los precios unitarios asentados en el catálogo con los analizados; que omitan la entrega de las matrices de precios unitarios solicitados por "La Dirección". 6. Que el monto de la propuesta evaluada no sea solvente. 7. Que propongan alternativas que modifiquen las condiciones establecidas por "La Dirección", en estas bases, excepto cuando se trate de procedimientos de construcción benéficos a "La Dirección" y que sean propuestos por escrito.

8. En general, cuando no contengan los documentos requeridos completos, o que hayan omitido algún requisito o, que no satisfagan los requisitos de fondo determinados en estas disposiciones y sus apéndices. 9. Que no hayan considerado para el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios los costos de mano de obra, materiales y demás insumos en el área territorial del municipio.



BALANCAN, TABASCO

10. A los análisis de precios unitarios, se les revisarán los rendimientos, que sean los aceptables mínimos de acuerdo con lo que la técnica y procedimiento propuesto le sean susceptibles, así como la estructuración del precio, de no cumplir con lo anterior serán descalificadas. 11. Que los programas de montos para ejecución de los trabajos, adquisición de materiales, utilización de personal y maquinaria, corresponda al producto de las cantidades de los programas calendarizados por los precios de los insumos correspondientes, en caso contrario serán descalificados. 12. Que en el catálogo de conceptos no se hayan considerado los precios unitarios de los análisis y que los importes parciales no correspondan al producto de dichos precios por las cantidades consideradas, así como el monto del presupuesto sea igual a la suma de los importes parciales. 13. De la conformación integrada, deberán evaluarse mediante análisis de sensibilidad los efectos que en la relación futura Municipio de BALANCAN Contratista pudiera per juiciosamente desviar los resultados en inconformidades, ajuste de costos, precios extraordinarios por la deficiente presentación en cuyo caso se desecharan. 14. Que los precios de los conceptos, o de los insumos no correspondan a los del mercado

F. MOTIVOS PARA DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN. Décima tercera.- "La Dirección" procederá a declarar desierto la Licitación:

1) Cuando al ser evaluadas las propuestas, todas fueran desechadas por no reunir los requisitos de

las bases de la Licitación, o sus precios no fueren aceptables y se procederá a expedir una nueva convocatoria.

2) Se considerara que los precios de las propuestas presentadas por los licitantes no son aceptables, cuando se propongan importes que no puedan ser pagados por las dependencias o rebasen las asignaciones presupuestales autorizados.

G. CRITERIOS QUE SE TOMARÁN EN CUENTA PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA.

Décima cuarta.- Para la asignación del contrato objeto de esta Licitación, "La Dirección" verificará que las propuestas se apeguen a lo siguiente: Que se dé cumplimiento a las condiciones legales exigidas al Licitante; que los recursos propuestos por el Licitante sean los necesarios para ejecutar satisfactoriamente conforme al programa de ejecución, las cantidades de trabajos establecidas; que el análisis, calculo e integración de los precios sea acorde con las condiciones de costos vigentes en la zona o región donde se ejecuten los trabajos. En la evaluación de las propuestas, en ningún caso, podrán utilizarse mecanismos de puntos o porcentajes.

El contrato correspondiente a la Licitación, previo análisis comparativo de propuestas solventes, se adjudicará al contratista que cumpla satisfactoriamente con todos y cada uno de los requisitos solicitados en las disposiciones y bases de la Licitación y por ende, reúna las condiciones legales,



BALANCAN, TABASCO

capacidad técnica y financiera requeridas por "La Dirección"; garantice el cumplimiento de las obligaciones que la asignación implique y presente la propuesta solvente cuyo precio es él más bajo. La adjudicación del contrato obligará a "La Dirección" y a la persona en quien hubiere recaído, a formalizar el documento relativo dentro de los quince días naturales siguientes al de la entrega de las fianzas correspondientes. No podrá formalizarse contrato alguno que no se encuentre garantizado de acuerdo con lo dispuesto en la fracción II del artículo 51 de esta Ley.

Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, dentro del plazo a que se refiere el párrafo anterior, la dependencia o entidad podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, de conformidad con lo asentado en el dictamen de fallo, conforme al artículo 50 párrafo III de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas del estado de Tabasco, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento.

El contratista a quien se adjudique el contrato, no podrá hacerlo ejecutar por otro; pero, con autorización previa del titular del área responsable de la ejecución de los trabajos en la dependencia o entidad de que se trate, podrá hacerlo respecto de partes del contrato o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalación en las obras. Esta autorización previa no se requerirá cuando la dependencia o entidad señale específicamente en las bases de la licitación, las partes de los trabajos que podrán ser objeto de subcontratación. En todo caso, el contratista seguirá siendo el único responsable de la ejecución de los trabajos ante la dependencia o entidad.

Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán cederse en forma parcial o total en favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento de la dependencia o entidad de que se trate. No podrá formalizarse contrato alguno que no se encuentre garantizado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 51 fracción II de esta Ley, no con contratista alguno, que tenga contratos vigentes hasta por cinco veces su capital contable acreditado en el Padrón de Contratistas.

H. FORMA Y TÉRMINOS DE PAGO DE LOS TRABAJOS. Décima quinta.- Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular con una periodicidad no mayor de un mes. El contratista deberá presentarlas a la residencia de obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que hubiere fijado "La Dirección" en el contrato, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de diez días naturales siguientes a su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por parte de La Dirección de Finanzas del Ayuntamiento de Balancan Tabasco, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a veinte días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra de que se trate, conforme al artículo 57 párrafo IV.



BALANCAN, TABASCO

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre sí y, por lo tanto, cualquier tipo y secuencia será sólo para efecto de control administrativo. I. DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LOS CONCEPTOS NO PREVISTOS Décima sexta.- La empresa constructora solicitará a la supervisión, el análisis y aprobación de precios unitarios de los conceptos no previstos, acompañando a su solicitud la siguiente documentación, la cual será validada y conciliada por la supervisión: a) Copia de nota de bitácora, según la cual se ordena la ejecución de los trabajos extraordinarios.

b) Descripción del concepto de trabajo.

c) Registro de categoría de personal, cantidad de tiempo empleado por día, y total durante el tiempo del trabajo a realizar.

d) Registro de la denominación del equipo utilizado, cantidad y tiempo utilizado por día y total.

e) Registro por día y total, de los alcances logrados, en cantidad o volumen, con unidad de medida.

f) Fotografías demostrativas del material, personal, equipo utilizado y alcances logrados.

g) Comprobación de la calidad lograda en la ejecución de los trabajos a través en su caso, de pruebas de laboratorio.

h) Justificación del alcance total, es decir, cantidad o volumen, a la que se aplicará el precio motivo del estudio.

i) Análisis demostrativos de los rendimientos logrados por equipo, así como del material y de la mano de obra, empleados por unidad del concepto ejecutado.

j) Dictamen del residente de supervisión, conciliado con la empresa constructora respecto al precio unitario presentado.

k) En caso de discrepancia, se conciliarán los datos y se elaborará nuevo precio unitario aprobado mediante firma de la constructora y del supervisor.

l) Solicitud de revisión y aprobación de precio unitario extraordinario, dirigida a la Unidad Departamental anexando la documentación señalada con anterioridad.

m) Tomar en consideración por parte del contratista los plazos para presentar la solicitud de estos precios conforme a lo establecido en los artículos 74, 75 y 76 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del estado, y los artículos 59 y 60 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas del Estado de Tabasco.

n) Análisis de cada uno de los precios unitarios, aun tratándose de conceptos repetidos. En todos estos casos, "La Dirección" dará por escrito a "El Contratista" la orden de trabajo correspondiente. En tal evento, los conceptos, sus especificaciones y los precios unitarios quedarán incorporados al contrato para todos sus efectos, en los términos del documento que se subscriba.



BALANCAN, TABASCO

J. PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS. Décima séptima.- El procedimiento para los ajustes de costos se efectuará de acuerdo con lo establecido por el artículo 60 de la Ley, mediante el procedimiento I (revisar cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste). Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los índices nacionales de precios al productor con servicios, que determine el Banco de México. Cuando los índices que requiera el contratista y el Ayuntamiento o Entidad no se encuentren dentro de los publicados o bien no estén clasificados dentro de los grupos que se manejan por el Banco de México, las Ayuntamientos y Entidades procederán a calcularlos conforme a los precios vigentes que se investiguen en el mercado local. El Contratista dentro de los veinte días naturales siguientes a la publicación de los índices nacionales de precios productor con servicios que determine el Banco de México aplicables al periodo que los mismos indiquen, deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos, anexando el estudio correspondiente, a el Ayuntamiento o Entidad. En el contrato se estipulará que transcurrido dicho plazo, precluye el derecho del Contratista para reclamar el pago. Para que la "La Dirección" proceda al estudio de ajuste de costos, el contratista deberá elaborar un escrito donde solicite el aumento o reducción correspondiente y presentar los siguientes documentos: a) Programa vigente del contrato debidamente avalado por la Subdirección correspondiente, así como por la supervisión responsable de la verificación de los trabajos, indicando las cantidades de obra faltante por ejecutar a partir de la fecha en que se solicita el ajuste de costos. b) Presupuesto de conceptos con cantidades faltantes por ejecutar. c) De cada uno de los insumos que intervienen en el análisis de precios unitarios de los conceptos de obra del presupuesto anterior, el porcentaje de decremento o incremento aplicando los índices relativos que determine el Banco de México.

d) De los análisis de precios unitarios ajustados, con los insumos ajustados en el punto anterior.

e) Por último, presupuesto de conceptos con cantidades faltantes por ejecutar ajustando con los precios del punto anterior, con cuyo importe se determinará el porcentaje a aplicar en las estimaciones correspondientes. f) Soportes adicionales: * Índices relativos (secretaria de la función pública) *Variación del indicador económico que utiliza como referencia. Sin el cumplimiento de cualquiera de los documentos antes señalados, no se recibirá la solicitud, de acuerdo a la cláusula de ajuste de costos.

K. MODELO DE CONTRATO La modalidad del contrato y cláusulas a que se sujetarán las partes, se muestra en los documentos anexos a estas bases, Modelo de Contrato, documento T-28.



BALANCAN, TABASCO

T. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN INCLUIRSE DENTRO DEL SOBRE PROPUESTA TÉCNICA:

DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN INTEGRAR LAS PROPUESTAS

La propuesta constará de 2 (dos) carpetas que contendrán documentos originales: Carpeta No. 1 (Propuesta Técnica) y Carpeta No. 2 (Propuesta Económica) en un solo sobre, la documentación distinta a la anterior (legal) se entregara fuera del sobre. La Propuesta Técnica (Carpeta No. 1) se integrara de acuerdo al orden indicado y deberá contener todos los documentos listados, el sobre y carpeta se rotulará con los siguientes datos: CARPETA No. 1 PROPUESTA TÉCNICA: LICITACIÓN No.: DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: LICITANTE:

DOCUMENTOS QUE DEBERÁN INCLUIRSE DENTRO DE LA CARPETA N°1, PROPUESTA TÉCNICA

T.1_ Copia del recibo de la compra de las bases. Las empresas que hayan adquirido sus bases por compranet deberán presentar en la Dirección de Finanzas Municipal copia del comprobante de pago con el sello legible del banco en donde hayan efectuado su pago para que les sea expedido su recibo de participación, no podrán participar en este evento quienes no cumplan con este requisito. T.2- Inscripción o registro Único de Contratistas del Estado de Tabasco que contenga la o las especialidades para ejecutar la obra específica de que se trate, para este Proyecto con la Especialidad 250 Lineas y redes de drenajes y alcantarillado T. 3_Documentación legal

( PARA PERSONAS JURÍDICO COLECTIVAS )

T.3.1-Copia del acta constitutiva de la empresa y modificaciones en su caso T.3.2_Copia del acta constitutiva de los poderes del representante legal de la empresa (en caso de no aparecer en el acta constitutiva de la empresa o de las modificaciones en su caso) T.3.3_Copia de alta ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (R1) T.3.4_Copia del Registro Federal de Contribuyente (CIF) T.3.5_Copia de identificación oficial del representante legal de la empresa

( PARA PERSONAS FÍSICAS )

T.3.6_Copia legible del acta de nacimiento T.3.7_Copia de alta ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público T.3.8_Copia del Registro Federal de Contribuyente (CIF) T.3.9_Copia de identificación oficial de la persona física



BALANCAN, TABASCO

Nota: En caso de no asistir el representante legal de la empresa o la persona física al acto de apertura de proposiciones técnicas y económicas, se deberá presentar carta poder simple a nombre de la persona que asista al acto, acreditando su personalidad con una copia de identificación oficial

T.3.10_ Declaración escrita donde el apoderado legal de la empresa manifiesta la certificación de firma a emplearse en la propuesta

(PARA PARTICIPACION CONJUNTA)

Se deberá de presentar la documentación requerida según sea el caso: del DOCUMENTO T.3.1 AL T.3.10 T.3.11_ Convenio Privado de Participación Conjunta.

T.4_Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus defectos legales mientras no señale otro distinto; misma que por ser una licitación pública estatal deberá tener domicilio fiscal en el Estado de Tabasco; con fundamento en el Articulo 34, Fracción I, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco. T.5_Manifestación escrita de encontrarse en forma y tiempo en el pago de sus impuestos, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 32-D, del Código Fiscal de la Federación. Siendo Obligatorio en el momento de presentar esta propuesta la documentación que a continuación se relaciona:

T.6_ Estados Financieros

T.6.1_Copia Capital contable mínimo de $ 2,162,260.29 requerido con los últimos

Estados Financieros auditados presentados ante la Secretaria de la contraloría del Estado de Tabasco.(Capital contable especificado en la Cédula del Registro del Único de Contratista del Estado de Tabasco).

T.6.2_Las 2 últimas declaraciones fiscales y 3 pagos parciales, correspondiente al

periodo inmediato anterior a la apertura de esta licitación

T.7_ Declaración escrita bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno de los supuestos señalados en el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del estado de Tabasco. T.8_Relación de contratos de obras en vigor que tengan celebrados con la Administración Pública o con particulares indicando:

descripción de la obra

monto contratado

avance a la fecha de la presente Licitación Pública Estatal



BALANCAN, TABASCO

T.9_Copia del Curriculum de la empresa, así como documentación que acredite la experiencia o capacidad técnica en trabajos similares a los de esta licitación, mínimo 3 años comprobable, anexando carátulas de contratos:

( hacer en hoja de cálculo Excel )

nombre de la contratante

domicilio

teléfono y fax

descripción de las obras

fecha de inicio

fecha de terminación

periodo de ejecución

importes totales

importes ejercidos

importe por ejercer

T.10_CURRICULUM DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO

T.10.1_ORIGINAL del Curriculum Vitae COMPLETO Y ACTUALIZADO del personal profesional y técnico propuesto por la licitante, destacando la experiencia en actividades similares a los del objeto de esta licitación. Con experiencia mínima de 3 años comprobable y con cedula profesional

T.10.2_Carta de compromiso del personal para trabajar en la empresa, en caso de no ser parte integrante de la misma

T.11. Escrito mediante el cual se designe un director corresponsal de obra con la especialidad de esta licitación y copia de la cédula profesional, incluyendo: la aceptación por parte del director responsable con su firma autógrafa y Carta Actualizada de la comisión de admisión de directores responsables de obra y corresponsales (año 2017). T.12_ Manifestación escrita de conocer el sitio de los trabajos, incluir documento copia de visita al lugar de la obra firmado por el representante de la “dirección”

T.13_ Manifestación escrita de haber asistido a la junta de aclaraciones, incluir documento copia del acta de minuta de aclaraciones. T.14_Planos

T.14.1_Carta de haber recibido los planos o croquis y haberse tomado en cuenta para esta licitación

T.14.2_Copia de Planos y/o croquis de la obra de esta licitación

T.15_Especificaciones generales y términos de referencia T.16_Datos de maquinaria

T.16.1_ Datos básicos de maquinaria y equipo de construcción considerado como nuevos a utilizar, indicando características particulares, marca, No. de Serie, No. Económico,



BALANCAN, TABASCO

capacidad, vida útil y ubicación física al momento de la apertura de proposiciones. Indicar si es propio o rentado, acreditando la circunstancia correspondiente.

T.16.2_Copias legible de las facturas de cada una de las maquinaria o equipo propiedad del contratista, para acreditar dicha propiedad, sin tachaduras o enmendaduras, y original fuera del sobre para su cotejo.

T.16.3_Fotografia de las mismas, al igual que de talleres, bodegas, patios de maquinarias propiedad de la contratista, etc.

T.16.4_Deberá presentar carta de compromiso de arrendamiento y disponibilidad ( sin perjuicio de verificación posterior)

T-17_Relaciòn de costo horario de maquinaria y equipo puesto en obra T.18_Relaciòn de costo unitario materiales puesto en obra sin iva T.19_ Relación de salario diario del personal obrero T.20_Programa calendarizado de ejecución general de los trabajos con cantidad mensuales ( Por

conceptos ) T.21_Programa calendarizado de utilización de maquinaria y equipo de construcción por cantidades

mensuales ( sin montos ) T.22_Programa calendarizado de adquisición de materiales por cantidades mensuales ( sin montos ) T.23_Programa calendarizado de utilización del personal obrero por cantidades mensuales ( sin

montos ) T.24_Programa calendarizado de utilización del personal Técnico administrativo por cantidades

mensuales ( sin montos) T.25_Carta donde se manifiesta que no se subcontratará ninguno de los conceptos, trabajos o

actividades incluidas en esta licitación T.26_Aseguramiento de calidad de la obra con la:

T.26.1 Planeación integral

T.26.2 Procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos

T.27_ Manifestación escrita de conocer el contenido y comprometerse a aplicar la Ley de Obras

Públicas y Servicios relacionados con las mismas del estado de Tabasco, el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del estado de Tabasco y las Especificaciones Particulares del Trabajo, especiales de "La Dirección", y demás disposiciones aplicables en la materia.

T.28_Modelo de contrato



BALANCAN, TABASCO

|

T.28.1_Manifestación escrita de conocer, haber leído y aceptar los términos del modelo del contrato

T.28.2_Anexando el Modelo de contrato, debidamente firmado T.29_Bases de LICITACION

T.29.1_Manifestación escrita de Aceptación del Contenido de las Bases de la licitación.

T.29.2_Anexar las Hojas del Pliego de Requisitos debidamente firmado

La propuesta económica (CARPETA No. 2) se integrara de acuerdo al orden indicado y deberá contener todos los anexos listados. El sobre y carpeta se rotulará con los siguientes datos:

CARPETA No. 2 PROPUESTA ECONÓMICA: LICITACIÓN No.: DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: LICITANTE:

DOCUMENTOS QUE DEBERÁN INCLUIRSE DENTRO DE LA

CARPETA N° 2, PROPUESTA ECONÓMICA E.1_ Carta compromiso de la proposición (desglosando el iva)

E.2_Presupuesto

E.2.1_Catalogo de conceptos con iva incluido

E.2.2 Resumen del catálogo de conceptos con iva incluido E.3_Calculo del Factor de Salario Real

E.3.1_ Calculo del factor de salario real (Salario Mínimo del DF, vigente a la fecha de esta licitación)

E.4_Tabulador de salarios base de mano de obra E.5_Relación de costos básicos y /o auxiliares



BALANCAN, TABASCO

E.6_Análisis de costos básicos y/o auxiliares

E.7_Relación de costos horarios E.8_Análisis de costos horarios E.9_Explosión de Insumos Se deberán anexar cotizaciones, de los 5 (cinco) materiales más representativos en monto. E.10_Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos E.11_Análisis, cálculo e integración de los costos por financiamiento E.12_ Utilidad Propuesta por el licitante E.13_ Análisis calculo e integración de los precios unitarios. E.14_ Constancia de conocimiento de los anticipos y detalles de su destino. E.15_Programa calendarizado de ejecución general de los trabajos con montos mensuales (Por conceptos) E.16_Programa calendarizado de utilización de maquinaria y equipo de construcción con montos

mensuales E.17_Programa calendarizado de adquisición de Materiales con montos mensuales E.18_Programa calendarizado de Utilización del personal obrero con montos mensuales E.19_Programa calendarizado de Utilización del personal técnico administrativo con montos

mensuales E.20_Archivo electrónico en CD, de la propuesta Económica en Software de precios unitarios (Opus, Neodata, etc.)



BALANCAN, TABASCO

CARPETA No. 1

PROPUESTA TECNICA



BALANCAN, TABASCO

DOCUMENTO T. 1

Copia del recibo de la compra de las bases



BALANCAN, TABASCO

DOCUMENTO T. 2

Copia del registro único de contratistas del estado de tabasco vigente

Especialidad 250 Lineas y redes de drenajes y alcantarillado



BALANCAN, TABASCO

DOCUMENTO T. 3

DOCUMENTACIÓN LEGAL

( PARA PERSONAS JURÍDICO COLECTIVAS )

T.3.1-Copia del acta constitutiva de la empresa y modificaciones en su caso

T.3.2_Copia del acta constitutiva de los poderes del representa legal de la empresa ( en caso de no aparecer en el acta constitutiva de la empresa o de

las modificaciones en su caso )

T.3.3_Copia de alta ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico T.3.4_Copia del Registro Federal de Contribuyente T.3.5_Copia de identificación oficial del representante legal de la

empresa

( PARA PERSONAS FÍSICAS )

T.3.6_Copia del acta de nacimiento T.3.7_Copia de alta ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico T.3.8_Copia del Registro Federal de Contribuyente T.3.9_Copia de identificación oficial de la persona física Nota: En caso de no asistir el representante legal de la empresa o la persona física al acto de apertura de proposiciones técnicas y económicas, se deberá presentar carta poder simple a nombre de la persona que asista al acto, acreditando su personalidad con una copia de identificación oficial

T.3.10_ Declaración escrita donde el apoderado legal de la empresa manifiesta la certificación de firma a emplearse en la propuesta



BALANCAN, TABASCO

DOCUMENTO T. 3.10

Declaración escrita donde el apoderado legal de la empresa manifiesta la certificación de firma a emplearse en la propuesta

Balancan, Tabasco, a de del 2017.

ING. RUBEN HERRERA ARIAS PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCAN, TABASCO.

P R E S E N T E

De conformidad con lo dispuesto en las bases de la presente LICITACION, certifico que la firma registrada al calce de todos los documentos corresponden al C. ____________________, el cual funge como representante legal de la empresa: ____________________________, lo anterior de acuerdo a nuestra participación correspondiente a:

LICITACION No.: OBRA: UBICACIÓN:

A t e n t a m e n t e

_________________________ Nombre y firma del licitante y/o

Nombre y firma del apoderado o representante legal El presente formato deberá ser reproducido en hojas membretadas del licitante, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado



BALANCAN, TABASCO

DOCUMENTO T.3.11

CONVENIO PRIVADO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA



Para Proposiciones Conjuntas: Para los interesados que decidan agruparse para presentar una Proposición Conjunta, deberán presentar en su proposición y de forma individual: los documentos siguientes T.2, T.3, T.6 (Para acreditar la

capacidad financiera requerida por la convocante, se podrán considerar en conjunto las correspondientes a cada una de las personas integrantes de la agrupación, tomando en cuenta si la obligación que asumirán es mancomunada o

solidaria), T.8, T.9, T.10, T.16. Salvo en el caso de empresas de reciente creación las cuales deberán presentar los Estados Financieros Auditados más actualizados a la fecha de presentación de la proposición. (Referente al Documento T.6). El resto de los documentos solicitados en las bases de la presente licitación deberán de presentarse como participación conjunta.

CONVENIO PRIVADO DE PROPUESTA CONJUNTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMPAÑÍA_____________ Y POR LA OTRA LA COMPAÑÍA______________, PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. _________________ REFERENTE A LA OBRA: ______________________, LOCALIDAD: ______________ AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

I. Declara la empresa_____________________

I.1.- Que acredita la existencia de la empresa con el testimonio de la Escritura Pública Número. ____________, volumen Número. ________, de fecha ___ de _____ de ______, inscrita en forma definitiva en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de _____________, bajo el acta número ____________, tomo número_____________ volumen número ___________, de fecha __________, otorgada ante la Fe del Notario Público Número._____ de la Ciudad de ________., Lic. __________, y que su Registro

Federal de Contribuyentes es: ________.

(Si fuera el caso): Que a la fecha se han celebrado las siguientes reformas y modificaciones al acta constitutiva inicial de la empresa: __________________________________________________________________________________ Que los nombres de los socios que aparecen en las escrituras públicas con las que acredita la existencia legal de las personas morales, y de haberlas, sus reformas y modificaciones, son los siguientes:__________________________________________________________________________

I.2.- Que el Señor ______________, acredita su personalidad y facultades como Representante Legal de dicha Sociedad, mediante el testimonio de la Escritura Pública



BALANCAN, TABASCO

Número______ de fecha _____ de _______ de ______ otorgada ante la fe del Notario Público Número. ______, de la Ciudad de _________., Lic. ______________.

I.3.- Que su domicilio social se encuentra ubicado en: __________________ número _______, Colonia __________, Código Postal ________, en la Ciudad de ________, ______________.

II. Declara la empresa______________________

II.1.- Que acredita la existencia de la empresa con el testimonio de la Escritura Pública Número. ____________, volumen Número. ________, de fecha ___ de _____ de ______, inscrita en forma definitiva en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de _____________, bajo el acta número ____________, tomo número_____________ volumen número ___________, de fecha __________, otorgada ante la Fe del Notario Público Número._____ de la Ciudad de ________., Lic. __________ y que su Registro

Federal de Contribuyentes es: ________.

(Si fuera el caso): Que a la fecha se han celebrado las siguientes reformas y modificaciones al acta constitutiva inicial de la empresa: _____________________________________________________________________________ Que los nombres de los socios que aparecen en las escrituras públicas con las que acredita la existencia legal de las personas morales, y de haberlas, sus reformas y modificaciones, son los siguientes:__________________________________________________________________________

II.2.- Que el Señor ______________________________, acredita su personalidad y facultades como Representante Legal de dicha Sociedad, mediante el testimonio de la Escritura Pública Número______ de fecha __________ de _______ de ______ otorgada ante la fe del Notario Público Número. ___________, de la Ciudad de _________., Lic. ______________.

II.3.- Que su domicilio social se encuentra ubicado en: ________________________ número _______, Colonia __________, Código Postal ________, en la ciudad de ________, ______________.

III.- las partes declaran:

III.1.- Que celebran el presente convenio con fundamento en el Artículo 40 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 47 de su Reglamento, y a la regla referente a participación Conjunta de la convocatoria de la Licitación Pública Nacional Número ______, referente a__________.

III.2.- Las partes de este Convenio Privado de Propuesta Conjunta, nos comprometemos y obligamos a participar en forma conjunta en la Licitación Pública __________________ Número ______, referente a__________.

Al tenor de las siguientes:



BALANCAN, TABASCO

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO. Las partes convienen en agruparse con el objeto de presentar propuesta conjunta para participar en la Licitación Pública Nacional con Número _________, Concurso número ___________, referente a, _____________.

SEGUNDA.- PARTES DE LA OBRA QUE CADA AGRUPADO SE OBLIGA A CUMPLIR.

Las partes en este convenio se obligan a aportar, en caso de resultar su propuesta conjuntada adjudicada en la Licitación Pública Nacional con Número_______ lo siguiente:

I. La empresa __________________________:

(Indicar en este párrafo las partes de la obra que se obliga a ejecutar, o la participación que tendrá en el grupo)

II. La empresa __________________________:

(Indicar en este párrafo las partes de la obra que se obliga a ejecutar, o la participación que tendrá en el grupo)

TERCERA.- DOMICILIO COMÚN. Las partes señalan como su domicilio común para oír y recibir notificaciones el ubicado en__________ número _______, Colonia __________, Código Postal ________, en la Ciudad de ____________.

CUARTA REPRESENTANTE COMÚN. Las partes convienen que la empresa _________________, a través de su Represente Legal, Señor _______________________, será el Representante Común, otorgándole todo el poder amplio, suficiente y necesario para que actúe ante el AYUNTAMIENTO DE BALANCAN, TABASCO en nombre y representación de las Partes en todos y cada uno de los actos de la Licitación Pública Nacional referida, y los que de ella se deriven. Las partes que suscriben el presente Convenio de Proposición Conjunta, acuerdan que la empresa o persona física que actúe como Representante Común, será quien presente las facturas de todos y cada uno de los pagos derivados del contrato, en el entendido de que AYUNTAMIENTO DE BALANCAN, TABASCO no será responsable por la forma en que la persona que actúa como Representante Común distribuya las cantidades que reciba con motivo del contrato.

QUINTA.- OBLIGACIÓN CONJUNTA Y SOLIDARIA Las partes, se obligan en forma conjunta y solidaria entre si y ante el AYUNTAMIENTO DE BALANCAN, TABASCO, para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada



BALANCAN, TABASCO

del contrato que se firme producto de la Licitación Pública __________________con Número _______________. Nombre de las personas morales o físicas ________________________ que participarán aportando los recursos financieros para el proyecto, y serán ellos quienes deberán cumplir en forma conjunta con el Capital Contable requerido en la convocatoria y la Capacidad Financiera necesaria para el desarrollo de la obra, establecidos en los criterios de evaluación técnica

El presente Convenio Privado de Propuesta Conjunta, se firma por las partes en dos ejemplares originales, en la Ciudad de ________________, a los _____ días del mes de ________________ de _________________.

Empresa _________________________

__________________________ Representante Legal

Empresa _________________________

__________________________ Representante Legal



BALANCAN, TABASCO

DOCUMENTO T. 4

Domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones



BALANCAN, TABASCO

DOCUMENTO T. 4



P R E S E N T E

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 24 Fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Tabasco, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que nuestro domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto; es el que señalo a continuación: misma que por ser una licitación pública estatal deberá tener domicilio fiscal en el Estado de Tabasco; con fundamento en el Articulo 34, Fracción I. de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco.

Denominación o Razón Social:

Domicilio (Calle y número):

Colonia:

Código Postal:

Delegación o Municipio:

Entidad Federativa:

Teléfono:

Fax:

Correo Electrónico:

LICITACIÓN No.: OBRA: UBICACIÓN:


_______________________________ Nombre y firma del licitante y/o

Nombre y firma del apoderado o representante legal

El presente formato deberá ser reproducido en hojas membretadas del licitante, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado



BALANCAN, TABASCO

DOCUMENTO T. 5

Manifestación escrita de encontrarse en forma y tiempo en el pago de

sus impuestos, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 32-D del Código fiscal de la Federación. Siendo Obligatorio en el momento de presentar esta propuesta (PRESENTAR COPIA DE LA OPINON VIGENTE)



BALANCAN, TABASCO

DOCUMENTO T. 5


ING. RUBEN HERRERA ARIAS PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCAN, TABASCO. .

P R E S E N T E Comparezco ante mi representada, declarar bajo protesta de decir verdad de que se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de conformidad con las disposiciones de este código fiscal de la federación y las leyes tributarias. A) Que han presentado en tiempo y forma los avisos, declaraciones e información exigida por las

leyes fiscales, excepto las del ISAN. e ISTUV, correspondientes a sus cinco últimos ejercicios fiscales o a los ejercicios durante los cuales el contribuyente haya estado inscrito en el R.F.C. cuando este último periodo sea menor a cinco años.

B) Que no tienen adeudos fiscales firmes a su cargo por impuestos federales, excepto ISAN. e

ISTUV.

En caso de contar con autoridad para el pago a plazo, manifestara que no han incurrido durante el 2016 en las causales de revocación a que hace referencia el artículo 66, fracción III de código fiscal de la federación y las leyes tributarias.

C) Que han cumplido los requerimientos que, en su caso, le hubieren hecho las autoridades fiscales

federales en los cinco últimos ejercicios fiscales o en los ejercicios durante los cuales el contribuyente haya estado inscrito en el R.F.C. cuando este último periodo sea menor a cinco años.

SIN MÁS POR EL MOMENTO







BALANCAN, TABASCO

DOCUMENTO T. 6 Estado financiero

T.6.1_Copia Capital contable mínimo de OP170 requerido con los últimos Estados Financieros auditados presentados ante la Secretaria de la contraloría del Estado de Tabasco.(Capital contable especificado en la Cédula del Registro del Padrón de Contratista del Estado de Tabasco)

T.6.2_Las 3 últimas declaraciones fiscales parciales, correspondiente al

periodo inmediato anterior a la apertura de esta licitación



BALANCAN, TABASCO

DOCUMENTO T. 7

Declaración escrita bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno de los supuestos señalados en el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Tabasco.



BALANCAN, TABASCO

DOCUMENTO T. 7



P R E S E N T E Con referencia a la convocatoria para participar en la Licitación Pública Estatal N° OP170 a base de precios unitarios, referente a: DESCRIPCIÓN DE LA OBRA A LICITAR Por medio de la presente manifiesto a usted bajo protesta de decir verdad, que la empresa: ________________________________________________, y quienes participamos, colaboramos y trabajamos en esta empresa, no nos encontramos en los supuestos que señala el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.







BALANCAN, TABASCO

DOCUMENTO T. 8

Relación de contratos de obras en vigor que tengan celebrados con la Administración Pública o con particulares indicando:

descripción de la obra monto contratado avance a la fecha de la presente

Licitación Pública Estatal



BALANCAN, TABASCO

DOCUMENTO T. 9

Copia del Curriculum de la empresa, así como documentación que acredite la experiencia o capacidad técnica en trabajos similares a los de esta licitación, mínimo 3 años comprobable, anexando carátulas de contratos:

( hacer en hoja de cálculo Excel )

nombre de la contratante domicilio teléfono y fax descripción de las obras fecha de inicio fecha de terminación periodo de ejecución importes totales importes ejercidos importe por ejercer



BALANCAN, TABASCO

DOCUMENTO T. 10

CURRICULUM DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO

T.10.1_ORIGINAL del Curriculum vitae COMPLETO Y ACTUALIZADO del personal profesional y técnico propuesto por la licitante, destacando la experiencia en actividades similares a los del objeto de esta licitación. Con experiencia mínima de 3 años comprobable y con cédula profesional

T.10.2_Carta de compromiso del personal para trabajar en la empresa, en caso de no ser parte integrante de la misma



BALANCAN, TABASCO

DOCUMENTO T. 11

Escrito mediante el cual se designe un director corresponsal de obra con la especialidad de esta licitación y cédula profesional, incluyendo: la aceptación por parte del director responsable con su firma autógrafa y Carta Actualizada de la comisión de admisión de directores responsables de obra y corresponsales (año 2017).



BALANCAN, TABASCO

DOCUMENTO T. 11

DESIGNACION DEL D.R.O.



P R E S E N T E POR MEDIO DE LA PRESENTE COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA: _________________________ LE MANIFIESTO QUE EN CASO DE RESULTAR FAVORECIDOS CON EL FALLO DE LA PRESENTE LICITACIÓN NUESTRO DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA SERÁ: _________________________________________ EL CUAL CUENTA CON EL NUMERO DE LICENCIA: _______________ VIGENTE EXPEDIDA POR LA H. COMISIÓN DE DIRECTORES DE OBRA Y CORRESPONSABLES DEL ESTADO DE TABASCO; ASÍ MISMO NOS COMPROMETEMOS A CONTRATAR LOS SERVICIOS DE LOS CORRESPONSABLES NECESARIOS PARA LA ESPECIALIDAD QUE CORRESPONDA AL TIPO DE OBRA, PRESENTANDO LA CARTA COMPROMISO EN HOJA MEMBRETADA Y FIRMADA POR EL DIRECTOR RESPONSABLE AL MOMENTO DE LA FIRMA DE CONTRATO. LOS GASTOS QUE SE GENEREN POR LOS CONCEPTOS ANTES MENCIONADOS FUERON CONSIDERADOS DENTRO DE LOS INDIRECTOS DE NUESTRA PROPUESTA POR LO QUE NO PRESENTAREMOS A LA DEPENDENCIA RECLAMACIÓN DE PAGO ALGUNO POR DICHOS CONCEPTOS. SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR NOS DESPEDIMOS DE USTED, QUEDANDO A SUS APRECIABLES ORDENES.





NO CONSIDERAR LOS GASTOS DE ESTE RUBRO EN SUS INDIRECTOS SERÁ MOTIVO DE RECHAZO DE PROPUESTA.



BALANCAN, TABASCO

DOCUMENTO T. 12

Manifestación escrita de conocer el sitio de los trabajos Incluir COPIA de acta de visita de obra



BALANCAN, TABASCO

DOCUMENTO T. 12

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS



P R E S E N T E Me refiero a la Licitación Pública Estatal No. 562701108-003-17 , relativo a: descripción de la obra a licitar:

que se ubica en: Sobre el particular por mi propio derecho en su caso o como representante legal de la empresa ________________________________________ manifiesto a usted, conocer el sitio de los trabajos y haber asistido a la visita de obra, y por lo tanto se han tomado en consideración las características y condiciones de la zona, tanto para su ejecución, como en costos de materiales, mano de obra y equipo.







BALANCAN, TABASCO

DOCUMENTO T. 13 Manifestación escrita de haber asistido a la junta de aclaraciones

Incluir COPIA de acta de junta de aclaraciones



BALANCAN, TABASCO

DOCUMENTO T. 13

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE HABER ASISTIDO A LA

JUNTA DE ACLARACIONES.



P R E S E N T E Me refiero a la Licitación Pública Estatal No.562701108-003-17 , relativo a: descripción de la obra a licitar:

que se ubica en: Sobre el particular por mi propio derecho en su caso o como representante legal de la empresa ________________________________________ manifiesto a usted, el haber asistido a la junta de aclaraciones, y por lo tanto se han tomado en consideración los aspectos que se trataron en la misma.







BALANCAN, TABASCO

DOCUMENTO T. 14 Planos

T.14.1_Carta de haber recibido los planos o croquis

y haberse tomado en cuenta para esta licitación

T.14.2_Copia de Planos y/o croquis de la obra de esta licitación



BALANCAN, TABASCO

DOCUMENTO T. 15

Especificaciones generales y términos de referencia



BALANCAN, TABASCO

DOCUMENTO T. 15 ESPECIFICACIONES GENERALES DE LA OBRA Y TÉRMINOS DE REFERENCIA

1. ESPECIFICACIONES PARTICULARES

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

1.1.1 TRABAJOS POR EJECUTAR: Descripción de los trabajos. 1.1.2. LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS: Nombre de la obra, ubicación y dirección. 1.1.3. PROGRAMA DE TRABAJO: El contratista presentara su programa de trabajo de acuerdo con las fechas de inicio y terminación indicadas en el formato de referencias empleando el sistema de barras calendarizado en la propuesta, técnica y con montos semanales en la propuesta económica.

1.1.4. ACTUALIZACIÓN DE PLANOS. Durante el proceso de la obra, el contratista tiene la obligación de ejecutar el levantamiento de él o los planos definitivos de los trabajos realizados si corresponden a modificaciones de los planos originales. Mismos que serán entregados a la Dirección de Obras, Asentamientos DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL “La Dirección”, al termino de la ejecución de la obra.

1.2. GENERALIDADES 1.2.1 El ingeniero Residente de la Obra de "La Dirección" en lo sucesivo se designara como "ingeniero" entregara al contratista al inicio de los trabajos y este se dará por recibido de los trazos y bancos de niveles generales necesarios para la ejecución de la obra, debiendo tomar las medidas que requieran para tener referencias de comprobación de trazo y niveles. Durante el proceso de la obra, el contratista ejecutara los trazos y nivelaciones que se requieran, basados en los datos que proporcione el ingeniero. El “ingeniero” solicitará al contratista cada vez que aquello considere necesario, verificar trazos y niveles en la obra. La localización general, distancias y trazos de los ejes principales de la obra, aparecen en los planos de proyecto. Con base en los mismos, el contratista deberá proceder a su ejecución, haciéndose responsable de cualquier futuro error causado por negligencia o perdida de una o varias referencias. 1.2.2.



BALANCAN, TABASCO

Si las especificaciones de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales y/o las complementarias se contraponen con estas particulares, serán estas últimas las que rijan. 1.2.3. Los volúmenes de obra son aproximados, ya que se pagaran al precio unitario propuesto por el contratista y aprobado por "La Dirección". Los volúmenes serán los que se ejecuten realmente en el sitio de la obra. 1.2.4. El contratista que ejecute la obra, objeto de la presente Licitación Pública Estatal se obligara a realizar la misma a los precios propuestos por él, aun cuando por necesidades de última hora propias de "La Dirección", o por dificultades del sitio originalmente escogido sea necesario modificar la localización del lugar de los trabajos. 1.2.5. El hecho de que esta "La Dirección" otorgue el contrato objeto de esta Licitación Pública Estatal, a un determinado contratista, no quiere decir por ningún motivo que este, acepta todas las condiciones que el contratista indica en su proposición y estará en el derecho de exigirle al mismo, el estricto cumplimiento a las especificaciones de la Licitación Pública Estatal. 1.2.6. Si el contratista en su análisis de precios unitarios, no hizo las debidas consideraciones en los mismos, de acuerdo con las especificaciones de esta Licitación, tendrá la obligación de realizar los trabajos, basándose en las especificaciones solicitadas. 1.2.7. El contratista ganador de la presente Licitación se obliga a tener en el sito de la obra, un representante técnico (residente) ingeniero civil o arquitecto titulado, con amplia experiencia en el tipo de obra que se va a ejecutar, tendrá poder amplio y suficiente para actuar en nombre del contratista y cualquier orden dada por el supervisor al mismo, se considerara como trasmitida al propio contratista.

Dicho representante técnico, será a quien se dirija el supervisor, para tratar asuntos relacionados con la obra, debiendo proporcionar a "La Dirección", su nombre, dirección y número telefónico con objeto de ser localizado cuando así lo requiera, en igual forma estará autorizado para ser persona que firme las estimaciones por parte del contratista y deberán permanecer al frente de las obras, durante todo el lapso que duran las mismas. En caso de ausencia temporal o total del técnico representante del contratista, este se obliga a dar aviso al supervisor, con la anticipación debida y por escrito, el nombramiento legal de su nuevo representante técnico, el cual deberá cumplir con los requisitos y obligaciones del anterior.

1.2.8. El contratista al que sea otorgado el contrato motivo de este Licitación, se obliga a cumplir con el calendario de obra que se mencionan en las bases de la Licitación Pública Estatal.

Por lo anteriormente expuesto, el contratista ajustara su programa de trabajo al calendario de obra antes mencionado.



BALANCAN, TABASCO

1.2.9. En caso de violación o falta de cumplimiento parcial o total del inciso anterior 1.2.8. El contratista se hará acreedor de la sanción estipulada en la cláusula del contrato a precios unitarios y tiempo determinado,

celebrado con H. Ayuntamiento de BALANCAN, y el contratista.

1.2.10. El contratista será el único responsable de que el equipo utilizado para la ejecución de la obra sea el adecuado, quedando obligado a substituirlo, en caso contrario, siendo a su cargo todas las consecuencias que en tiempo y costo esto ocasione.

1.2.11. En los precios unitarios que presente el postor, de los conceptos de trabajo que solicitan, deberá incluir todas las erogaciones que tenga que efectuar, para poder realizar las actividades en cuestión de acuerdo con el proyecto, las especificaciones y normas de construcción. 1.2.12. Si por necesidades propias de la obra, fuera preciso que uno o varios conceptos de trabajo se ejecutara un volumen menor al indicado en el catálogo de conceptos de obra, el contratista realizara únicamente el volumen reducido no teniendo por este motivo ningún derecho a pago excedente o al cambio de precios unitarios originalmente aprobados. 1.2.13. El contratista en la visita de inspección al sitio de la obra, deberá obtener todos los datos que considere necesarios con relación al abastecimiento de agua potable, energía eléctrica, accesos y servicios necesarios durante el periodo de ejecución de los trabajos. El contratista en la visita, deberá obtener de las autoridades correspondientes, los importes de las conexiones que requiera, debiendo asimismo considerar sus consumos durante el tiempo que duren los trabajos ya que estas actividades no les serán pagadas al mismo en forma adicional debiendo este, estimarlos dentro de sus precios unitarios. 1.2.14. Cuando sea necesario realizar volúmenes de obra, mayores que los que aparecen en las hojas de catálogo de conceptos de obra, el contratista se obliga a realizarlos a los precios unitarios propuestos anteriormente por él. En el caso de conceptos nuevos que no aparezcan en el catálogo de conceptos de obra y sea necesario desglosar, el contratista analizara y propondrá sus precios unitarios aplicando el criterio seguido en los análisis de sus precios unitarios originales, los cuales deberán ser revisados por la supervisión y aprobados en su caso por "La Dirección" 1.2.15. Los precios unitarios contenidos en la relación de conceptos y cantidades de obra para expresión de precios unitarios y monto total de la proposición, propuestos por la contratista y aprobados por "La Dirección" serán los que rijan para la ejecución de la obra. 1.2.16. Control de calidad. Este será de acuerdo con las indicaciones que gire al respecto "La Dirección". 1.2.17. Ordenamientos legales aplicables



BALANCAN, TABASCO

El contratista acepta conocer y por lo tanto respetar en lo aplicable al presente trabajo; la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionadas con las mismas del Estado de Tabasco, la Ley Ambiental de Tabasco; la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, el Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado.

1.3. Letreros informativos de la obra. El licitante deberá considerar dentro de sus costos indirectos lo referente a la correcta señalización en las áreas de afectación (señales, cintas plásticas de precaución), además de la colocación del número de rótulos de precaución que indique "La Dirección", de 0.90 mts. x 1.20 mts. Construido sobre bastidor de madera elaborado con barrotes de madera de 1 1/2" por 1 1/2", con una modulación de los barrotes de 30 cm. En ambos sentidos, tablero de lámina negra cal. 20, con un acabado final en el fondo con pintura esmalte, en los colores y diseño que se ordene; en la parte superior tendrá el logotipo del Municipio, con la leyenda: “Cumpliendo por el bien de Todos”. "Precaución, el Municipio de Paraíso construye la obra: (Nombre de la obra), para (mejorar y/o ampliar la infraestructura de la Ciudad) en beneficio de los habitantes de esta área urbana y/o rural" o la información que el residente de obra le señale por escrito. Además de considerar un tablero de 1.22 m x 2.44 m (una vista), a base de lamina negra cal. 16, con marcos de Angulo de 1” x ¼” de espesor, tensores diagonales de cuadros de ½”, soportados por dos tubos de fo.go. de 2” de diam. Cedula 40 de 3.00 m c/u, ahogado en dados de concreto simple f´c= 150 kg/cm2 en sección de 20x20x50 cms, incluye: aplicación de primario anticorrosivo, pintura de esmalte blanco de fondo a dos manos, rotulado y logotipos (según diseño).

ANEXAR LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE OBRA…..



BALANCAN, TABASCO

DOCUMENTO T. 16

Datos de maquinaria

T.16.1_ Datos básicos de maquinaria y equipo de construcción considerado como nuevos a utilizar, indicando características particulares, marca, No. de Serie, No. Económico, capacidad, vida útil y ubicación física al momento de la apertura de proposiciones. Indicar si es propio o rentado, acreditando la circunstancia correspondiente.

T.16.2_Copia legible de las facturas de cada una de las maquinaria o equipo

propiedad del contratista, para acreditar dicha propiedad, sin tachaduras o enmendaduras ( presentar original para cotejo )

T.16.3_Fotografía de las mismas, al igual que de talleres, bodegas, patios de

maquinarias propiedad de la contratista, etc. 16.4_Deberá presentar carta de compromiso de arrendamiento y disponibilidad

(sin perjuicio de verificación posterior).

*A LA CONTRATISTA QUE SE LE ADJUDIQUE EL CONTRATO SE LE SUPERVISARA FISICAMENTE TODO LO AQUÍ

INDICADO.



BALANCAN, TABASCO

DOCUMENTO T. 16.1

DIRECCION DE OBRAS, ASENTAMIENTOS Y SERVICIOS MUNICIPALES No. De Licitación Pública Estatal Balancan, Tab. a _______________ de __________________ del 2017 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE EMPLEARA EN OBRA PROGRAMA DE UTILIZACIÓN Y UBICACIÓN

CARACTERISTICAS

PARTICULARES

MARCA

No. DE SERIE

No. ECONOMICO

CAPACIDAD

VIDA UTIL

UBICACIÓN FISICA

DEL EQUIPO O MAQUINARIA

ALMOMENTODE LA APERTURA

PROPIO O RENTADO





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCAN, TABASCO

DOCUMENTO T. 17

Relación de costo horario de maquinaria y equipo puesto en obra



DOCUMENTO T. 17



P R E S E N T E

RELACIÓN DE COSTO HORARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PUESTO EN OBRA

MAQUINARIA Y EQUIPO

DESCRIPCION

UNIDAD

COSTO HORARIO PUESTO EN OBRA







DOCUMENTO T. 18

Relación de costo unitario materiales puesto en obra sin iva



DOCUMENTO T. 18



P R E S E N T E.

RELACION DE COSTO UNITARIO MATERIALES PUESTO EN OBRA SIN IVA

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD

PRECIO PUESTO

EN OBRA (SIN IVA)

EL PROPONENTE DEBERA ENLISTAR TODOS LOS MATERIALES QUE SEA NECESARIO COMPRAR PARA REALIZAR LA OBRA, integrado el precio con el costo del insumo, costo de fletes puestos en obra., se deberá anexar adjunto a esta relación las hojas y especificaciones técnicas de los materiales a cotizar, sin excepción alguna, el no hacerlo será motivo de desechamiento de las propuestas presentadas







DOCUMENTO T. 19

Relación de salario diario del personal obrero



DOCUMENTO T. 19



P R E S E N T E.

RELACION DE SALARIO DIARIO DEL PERSONAL OBRERO

MANO DE OBRA

CATEGORIA

SALARIO NOMINAL







DOCUMENTO T. 20

Programa calendarizado de ejecución General de los trabajos con porcentajes mensuales ( Por conceptos )



DOCUMENTO T. 20 Balancan, Tab. a _______________ de __________________ del 2017.

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES Licitación numero: Obra: Fecha de inicio, fecha de terminación, plazo de ejecución

Programa calendarizado de ejecución general

de los trabajos con cantidades mensuales (Por conceptos )

Clave Concepto Unidad Cantidad inicio Plazo Terminación mensual

1 2 3 4 5 6 7






H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE

BALANCAN, TABASCO

DOCUMENTO T. 21

Programa calendarizado de utilización de maquinaria y equipo de construcción por cantidades mensuales ( sin montos )


H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE

BALANCAN, TABASCO


.


Programa calendarizado de utilización de maquinaria y equipo de construcción por

cantidades mensuales ( sin montos )

Clave

Maquinaria y Equipo

Unidad

Cantidad

mensual

1 2 3 4 5 6 7 8 9




El presente formato deberá ser reproducido en hojas membretadas del licitante, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado.


H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE

BALANCAN, TABASCO

DOCUMENTO T. 22

Programa calendarizado de adquisición de Materiales por cantidades mensuales ( sin montos )


H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE

BALANCAN, TABASCO



Programa calendarizado de adquisiciones de

materiales por cantidades mensuales ( sin montos )

Clave

Material o equipo (s) de instalación permanente

Unidad

Cantidad

mensual

1 2 3 4 5 6 7 8 9






H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE

BALANCAN, TABASCO

DOCUMENTO T. 23

Programa calendarizado de utilización del personal obrero por cantidades mensuales ( sin montos )


H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE

BALANCAN, TABASCO



Programa calendarizado de utilización del

personal obrero por cantidades mensuales ( sin montos )

Clave

Personal

Unidad

Cantidad

mensual

1 2 3 4 5 6 7 8 9






H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE

BALANCAN, TABASCO

DOCUMENTO T. 24

Programa calendarizado de utilización del personal Técnico administrativo por cantidades mensuales (sin montos)


H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE

BALANCAN, TABASCO

DOCUMENTO T. 24

Balancan, Tab. a _______________ de __________________ del 2017.


Programa calendarizado de utilización del

personal técnico administrativo por cantidades mensuales ( sin montos )

Clave

Personal

Unidad

Cantidad

mensual

1 2 3 4 5 6 7 8 9





H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE

BALANCAN, TABASCO

DOCUMENTO T. 25

Carta donde se manifiesta que no se subcontratará ninguno de los conceptos, trabajos o actividades incluidas en esta licitación


H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE

BALANCAN, TABASCO

DOCUMENTO T. 25



P R E S E N T E Por este conducto me permito informar a usted que la empresa:__________________________,

NO SUBCONTRATARÁ en algún concepto, trabajos o actividades incluidas en la

Licitación No. OP170 referente a:






H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE

BALANCAN, TABASCO

DOCUMENTO T. 26

Aseguramiento de calidad de la obra con la:

T.26.1 Planeación integral

T.26.2 Procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos


H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE

BALANCAN, TABASCO

Puntos para la elaboración de los conceptos del documento T.26

En este punto se deberán incluir las prácticas relevantes específicas de calidad, los recursos y secuencia de actividades. A manera enunciativa pero no limitativa se deben especificar: a) La responsabilidad de la dirección. La empresa deberá definir por escrito la responsabilidad, autoridad e interrelación de todo el personal que administra, realiza y verifica el trabajo que afecta a la calidad. b) El sistema de calidad, la empresa deberá establecer y documentar la estructura organizacional, los procedimientos, procesos y recursos necesarios para la realización de las actividades generales de la administración incluyendo la planeación, control, aseguramiento y mejoramiento de la calidad como medio que asegure que el trabajo se realizará y será conforme a las especificaciones señaladas en las bases. c) Control de diseño, la empresa deberá establecer procedimientos documentados para controlar y verificar el diseño del trabajo, con el fin de asegurar que se cumplan los requisitos especificados. d) Adquisiciones, la empresa deberá establecer procedimientos documentados, o la forma en que se asegurará la calidad de que los materiales, equipo o maquinaria sean conformes a los requisitos especificados para la realización de la obra. e) Control de los trabajos, la empresa deberá identificar y planear documentalmente cada una de las actividades que llevará al cabo, que directamente afectan la calidad y debe asegurar que estas actividades se llevan a cabo bajo condiciones controladas como: el uso de equipo apropiado; cumplimiento con las Normas de Construcción, Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, y Especificaciones Particulares de la obra; criterios para la ejecución de los trabajos; el mantenimiento adecuado del equipo para asegurar continuamente la capacidad de la maquinaria. f) Inspección y prueba, la empresa debe establecer procedimientos documentados para las actividades de inspección y prueba para verificar que se cumplan los requisitos especificados ya sea de maquinaria, materiales y/o equipo a utilizar en la obra. g) Control del equipo de inspección, medición y prueba, la empresa debe establecer procedimientos para que describan la forma y tiempo en que se realizará mantenimiento correctivo o preventivo a la maquinaria y equipo a utilizar en la obra.

h) Estado de inspección y prueba, la empresa deberá establecer por escrito la manera en que se identificará que cierta etapa o material utilizado cumple con los requisitos especificados.

i) Acciones correctivas y preventivas, la empresa deberá establecer y mantener procedimientos documentados para implantar acciones correctivas o preventivas que permitan eliminar defectos reales o potenciales.

j) Manejo, almacenamiento y conservación, la empresa deberá establecer procedimientos documentados para el manejo, almacenamiento, conservación de los materiales, maquinaria y equipo que utilizará en la obra.


H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE

BALANCAN, TABASCO k) Control de registros de calidad, la empresa debe establecer procedimientos documentados para identificar, compilar, codificar, accesar, archivar, almacenar, conservar y disponer de los documentos que provean información que puede ser probada como verdadera, basada en hechos obtenidos por medio de observación, medición, prueba u otros medios. l) Técnicas estadísticas, la empresa debe identificar y establecer por escrito el tipo de técnicas estadísticas que manejará durante la obra, para asegurar la calidad de la obra y materiales utilizados.


H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE

BALANCAN, TABASCO

DOCUMENTO T. 27

Manifestación escrita de conocer el contenido y comprometerse a aplicar la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Tabasco, el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y las Especificaciones Particulares del Trabajo, especiales de "La Dirección”, y demás disposiciones aplicables en la materia.


H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE

BALANCAN, TABASCO

DOCUMENTO T. 27



P R E S E N T E Me refiero a la convocatoria de fecha __________________________, mediante la cual se invita a participar en la Licitación Pública Estatal Nº. ___, relativo a: ___________________ Sobre el particular por mi propio derecho o como representante legal de la empresa:____________________________________________ Manifiesto conocer el contenido y comprometerse a aplicar la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Tabasco, el Reglamento de la Ley de Obras Públicas del estado, y las Especificaciones Particulares del Trabajo, especiales de "La dirección”, y demás disposiciones aplicables en la materia.






H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE

BALANCAN, TABASCO

DOCUMENTO T. 28

Modelo de contrato

T.28.1_Manifestación escrita de conocer, haber leído y aceptar los términos del modelo del contrato

T.28.2_Anexando el Modelo de contrato, debidamente firmado


H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE

BALANCAN, TABASCO

DOCUMENTO T. 28.1

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER, HABER LEÍDO Y ACEPTAR LOS TÉRMINOS DEL MODELO DEL CONTRATO.



P R E S E N T E Me refiero a la convocatoria de fecha ________________________________, mediante la cual se invita a participar en la Licitación Pública Estatal por Licitación Nº.-________ relativo a: Sobre el particular por mi propio derecho o como representante legal de la empresa manifiesto conocer plenamente el modelo de contrato que se incluye en la documentación que fue entregada a esta empresa, y que regirá en esta obra, el cual se presenta debidamente firmado de conocimiento.






H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE

BALANCAN, TABASCO

DOCUMENTO T. 28.2

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL BALANCAN, TABASCO 2016-2018

MODELO DE CONTRATO

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CT CONTRATO

PROYECTO No.:

ORIGEN DE LOS RECURSOS:

CLAVE PROGRAMATICA:

UNIDAD RESPONSABLE:

SUBSECTOR:

PROGRAMA:

SUBPROGRAMA:

PARTIDA:

OFICIO DE INVERSION:

FECHA:

IMPORTE AUTORIZADO:

TIPO DE RECURSOS:

MODALIDAD:

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No.:

CONTRATO No.:

FECHA DE CONTRATO:

OBRA:

LOCALIDAD:

IMPORTE CONTRATADO:

ANTICIPO:

PLAZO DE EJECUCIÓN:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACIÓN:

CONTRATISTA:

DOMICILIO FISCAL:

POBLACIÓN:

APODERADO LEGAL/GENERAL:

REG. FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:

REGISTRO I.M.S.S.:


H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE

BALANCAN, TABASCO CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO, QUE EN EL SUCESIVO SE DENOMINARÁ “EL AYUNTAMIENTO” REPRESENTADO POR EL C. MARIO EUGENIO BOCANEGRA CRUZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y POR OTRA PARTE (NOMBRE DE LA EMPRESA….) REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL), EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL TAL Y COMO LO ACREDITA CON LA ESCRITURA PÚBLICA No. _____ (CON LETRA) DE FECHA (DD / MM / AA), PASADA ANTE LA FE DEL LIC. ________________, NOTARIO PÚBLICO ADSCRITO A LA NOTARÍA PÚBLICA No. ___ DE LA CIUDAD DE _______________________, QUE EN ADELANTE SE DENOMINARÁ EL “CONTRATISTA” DE

CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:

D E C L A R A C I O N E S

I.-EL AYUNTAMIENTO DECLARA:

I.-EL AYUNTAMIENTO DECLARA:

I.1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 115, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 64 y 65 de la Constitución Política del Estado de Tabasco 1, 2, 19, 29 fracción II, 65 fracción VI, 124 y 125 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, goza de personalidad jurídica para todo los efectos legales, por lo que se encuentra plenamente facultado para celebrar el presente contrato. I.2. Que el municipio de BALANCAN se encuentra gobernado por un Ayuntamiento, electo mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, y quienes entraron en funciones el día uno de enero del 2016 y que duraran en su cargo durante tres años. I.3. Que el C. MARIO EUGENIO BOCANEGRA CRUZ, acredita su carácter de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Balancan, Tabasco, en términos de la constancia de mayoría y validez, expedida por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Tabasco, por lo que mediante sesión solemne de cabildo de fecha 1º de Enero de dos mil dieciséis, rindió protesta como Primer Regidor del H. Ayuntamiento para el periodo Constitucional 2016 – 2018. I.4. Que en términos de los Artículos 30, 32 y 48 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Tabasco “EL MUNICIPIO” con el objeto de proporcionar de manera eficiente los Servicios Públicos a su cargo y en pleno ejercicio de sus atribuciones tiene a bien celebrar el presente contrato. I.5. Que el presente contrato se adjudicó a “EL CONTRATISTA” -------------------------------- para llevar a cabo los trabajos de obra pública con la inversión autorizada que se describe en la declaración del punto I.5. de acuerdo con las condiciones que se marcaron al “CONTRATISTA” para la ejecución de la obra: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I.6. El compromiso derivado del presente contrato será cubierto con fondos de ---------------------, para el ejercicio fiscal del 2011 I.7. Que la autorización del presupuesto para cubrir el compromiso derivado del contrato y sus anexos fueron aprobados mediante acta de cabildo RECURSOS QUE FUERON AUTORIZADOS __________________________ _______________________________________________________________________________________. I.8. Que el procedimiento conforme el cual se llevó a cabo la adjudicación del contrato fue el de --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE

BALANCAN, TABASCO II.- EL CONTRATISTA DECLARA:

II.1.- Ser una persona ----------------- que acredita su personalidad de -----------------mediante -------- que teniendo actividad empresarial, que acredita la existencia con los siguientes registros:

Registro federal de causante----------------------------------------------------------------------------------------- Registro IMSS------------------------------------------------------------------------------------------------------------ II.2.- Que cuenta con capacidad jurídica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecución de los

trabajos objetos de este contrato y cuenta además con la tecnología, organización y mano de obra especializada para ello.

II.3.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos a realizar y conoce la naturaleza de los

servicios objetos de este contrato, por lo que a considerado todos los factores que intervendrán en la ejecución de las obras.

II.4.- Que conoce plenamente el contenido de la Ley de Obras Publica y Servicios Relacionados con la misma

del Estado de Tabasco, y su reglamento y demás disposiciones administrativas expedidas en esta materia, así como las normas de construcción vigentes en el estado de tabasco, que regulan la ejecución de los trabajos y los servicios que aquí se detallan, así como los proyectos y las especificaciones, el programa de ejecución, el presupuesto y demás documentos en que se consignan los precios unitarios y volúmenes aproximados de obra del catálogo de conceptos que se anexa al presente contrato, debidamente firmado por las partes, teniéndose aquí por reproducidas como si a la letra se insertaren.

II.5.- No encontrándose en alguno de los supuestos que establece el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. II.6.- Que señala como domicilio legal para oír o recibir cualquier cita y notificaciones o comunicación relacionada con el presente contrato el ubicado en-------------------------------------------------------------------------

III.- DECLARAN AMBAS PARTES: III.I.- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Tabasco, y su Reglamento y demás disposiciones legales que rigen la contratación, la ejecución y cumplimiento del presente contrato. III.II.- Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los que se pacten en el futuro de acuerdo con las estipulaciones del mismo. Que se reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan, por lo que expuesto lo anterior, se sujetan a las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. “EL AYUNTAMIENTO” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realización de la obra: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- De acuerdo a lo establecido en el Art. 49 fracción XII de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco.


H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE

BALANCAN, TABASCO DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LOS TRABAJOS Y UBICACIÓN DE LO MISMOS: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEGUNDA.- IMPORTE DE LAS OBRAS. De acuerdo a lo establecido en el Art. 49 fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco, el importe total de las obras objeto del presente contrato es la cantidad de: $ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------- Esta cantidad solo podrá ser rebasada previo convenio adicional y por escrito entre las partes de acuerdo a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco, por lo que si, “EL CONTRATISTA”, realiza trabajos por mayor valor del indicado, sin el consentimiento de “EL AYUNTAMIENTO”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derechos a reclamar pago alguno para ello. TERCERA .- PLAZO DE EJECUCIÓN. “EL CONTRATISTA”, se obliga a realizar los trabajos objeto de este contrato en un plazo de -------- días naturales, con fecha de inicio el día --------------------------------- y fecha de terminación el día ----------------------------- (Art. 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco). CUARTA.- PROGRAMA. Las obras deberán ser ejecutadas de acuerdo con el programa de trabajo que “EL CONTRATISTA” presenta, el cual aprobará “EL AYUNTAMIENTO” si lo encuentra satisfactorio. En caso contrario, “EL AYUNTAMIENTO” tendrá derecho a modificarlo. El programa aprobado por el “EL AYUNTAMIENTO” se considerará incorporado al presente contrato y firmado por las partes, será que rija en todo el proceso de la ejecución de la obra. “EL CONTRATISTA” dentro de los diez días naturales siguientes a la emisión del fallo, previo a la firma del contrato, deberá entregar el programa de ejecución detallado y definitivo de los trabajos que considere todos y cada uno de los conceptos que integran la propuesta, utilizando diagramas de barras, el cual será firmado de mutuo acuerdo con el “EL AYUNTAMIENTO” y formará parte del Expediente Unitario. Si en el desarrollo de los trabajos se presentan circunstancias por las cuales “EL AYUNTAMIENTO” estimara necesario modificar el programa a que se refiere esta cláusula o “EL CONTRATISTA” se viere obligado a solicitar variación a dicho programa por causas no imputables a él, debidamente justificadas, “EL AYUNTAMIENTO”, establecerá la reforma que juzgue pertinente y hará del conocimiento del “EL CONTRATISTA”, las modificaciones que apruebe, y este último a su vez quedará obligado a aceptarlas. Estas modificaciones, o en su caso el nuevo programa que se formule, se considera incorporado a este contrato, por lo tanto obligatorio para las partes. “EL AYUNTAMIENTO”, verificara que “EL CONTRATISTA” este ejecutando las obras objeto de este contrato de acuerdo con el programa y montos mensuales de obras aprobadas. Asimismo, comparará mensualmente el importe de los trabajos ejecutados con el que debieron realizarse en los términos de dicho programa, en la inteligencia de que al efectuarse la comparación, la obra mal ejecutada se tendrá por no realizada, aplicándose las sanciones correspondientes en la CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. La falta de cumplimiento al programa de trabajo por parte de “EL CONTRATISTA”, faculta a “EL AYUNTAMIENTO”, para aplicar según el caso, las estipulaciones contenidas en la CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA de las sanciones por incumplimiento del programa, o lo estipulado en la CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA, que habla de las causas de rescisión del presente contrato.


H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE

BALANCAN, TABASCO QUINTA.- PLANOS Y ESPECIFICACIONES. “EL CONTRATISTA”, se obliga a realizar las obras objeto de este contrato, de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco, y su reglamento, y sujetarse a las especificaciones especiales, a los planos del proyecto, catálogo de conceptos que se detallan anexos a este contrato y forman parte del mismo. El contrato, sus anexos y la bitácora de los trabajos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. (art. 49 párrafo II Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco). SEXTA.- TRABAJOS ORDINARIOS. Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos, se pagarán a base de precios unitarios, como lo establece el artículo 48 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco. Dichos precios unitarios, incluyen la remuneración o pago total que debe cubrirse a “EL CONTRATISTA” por todos los gastos directos e indirectos que origine la obra, la utilidad y el costo de las obligaciones estipulada en este contrato a cargo del propio “CONTRATISTA”. Los precios unitarios son rígidos y solo podrán ser modificados en los términos del artículo 76 del reglamento de la ley y bajo las condiciones previstas en este contrato. En este caso, la organización y dirección de los trabajos, así como la responsabilidad por la ejecución eficiente y correcta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, serán a cargo de “EL CONTRATISTA”. Por su parte, “EL AYUNTAMIENTO” podrá supervisar que las obras se realicen de forma eficiente y acorde a sus necesidades. SÉPTIMA.- CANTIDADES ADICIONALES Y CONCEPTOS NO PREVISTOS Si durante la vigencia del contrato, el Contratista se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá notificarlo por escrito a la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, para que ésta resuelva lo conducente; el Contratista sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito o en la bitácora, por parte de la residencia de obra, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorización. Tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente; tratándose de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberán ser conciliados y autorizados, previos a su realización y se procederá al pago correspondiente. Se deberán aplicar a estos precios, los porcentajes de indirectos, costo por financiamiento y de utilidad convenidos en el contrato. La Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales deberá asegurarse de contar con los recursos disponibles y suficientes dentro de su presupuesto autorizado. Por su parte, el Contratista ampliará la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato en la misma proporción sobre el monto del convenio. Siguiendo el siguiente procedimiento:

a).- Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos que se traen, “EL AYUNTAMIENTO” estará facultado para ordenar a “EL CONTRATISTA” su ejecución, y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios realizando el convenio respectivo acorde con el art. 79 del reglamento de la ley. Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o plazo, dichos conceptos se deberán considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados, debiéndose formular estimaciones específicas, a efectos de tener un control y seguimiento adecuado. (Art. 70 del reglamento de la ley).


H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE

BALANCAN, TABASCO b).- Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, “EL CONTRATISTA” dentro de los diez días naturales siguientes a que se ordene

su ejecución, deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los soporte

y apoyos necesarios para su revisión; su conciliación y autorización deberá realizarse durante los siguientes quince días naturales a su presentación y se sujetará a lo dispuesto en el artículo 76 del reglamento de la ley.

c).- Si no fuere posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el inciso anterior, “EL CONTRATISTA” a requerimiento de “EL AYUNTAMIENTO” y dentro del plazo que esta señale, someterá a consideración los nuevos precios unitarios, acompañados de sus respectivos

Análisis, en la inteligencia de que, para la fijación de estos precios deberá aplicar el mismo criterio que se

hubiere seguido para la determinación de los precios unitarios establecidos en este contrato. Si ambas partes llegaran a un acuerdo respecto a los precios unitarios a que se refiere el párrafo anterior, “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a estos precios unitarios, los que junto con sus especificaciones correspondientes, quedaran incorporados en convenio conforme lo establecido en el artículo 62 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas del estado de tabasco, para todos sus efectos.

OCTAVA.- ANTICIPOS Para la iniciación de los trabajos, La Dirección de Finanzas del Ayuntamiento de Paraíso otorgará a “EL CONTRATISTA” un anticipo del 30% (Treinta por Ciento) del monto del precio pactado en la Cláusula Segunda de este contrato. El cual asciende a la cantidad de $_________ (CON LETRA …….PESOS ___/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. El importe del anticipo concedido será puesto a disposición del contratista con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos, mismo que será amortizado de conformidad con lo dispuesto en el reglamento respectivo de esta ley. El atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado. Cuando el contratista no entregue la garantía de anticipo dentro del plazo señalado en el Artículo 51 de esta Ley, no procederá el diferimiento y, por lo tanto deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente Artículo 53 fracción I. Cuando el contratista incurra en lo previsto por el Artículo 53 Fracción I, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, en el caso concreto de que no presente la FIANZA DE ANTICIPO en los tiempos previstos en la ley, el contratista y el Ayuntamiento previa entrega de la FIANZA DE CUMPLIMIENTO en los tiempos que señala la ley, podrán formalizar el contrato correspondiente e iniciar los trabajos en la fecha pactada y sin diferir el plazo de ejecución, en el entendido de que tan luego se entregue la fianza de anticipo, la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, iniciará el trámite ante la Dirección de Finanzas para posteriormente ponerlo a disposición del contratista. Para la amortización del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por amortizar se reintegrará a la Dirección de Finanzas del Ayuntamiento de Paraíso, en un plazo no mayor de diez días naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada al contratista la determinación de dar por rescindido el contrato y que, en su caso, se hayan agotado por el contratistas las instancias de inconformidad al acto señalado. Para la cancelación de esta fianza debe de haber conformidad por parte de la dirección de finanzas del Ayuntamiento de Paraíso, previa autorización por escrito de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, del municipio de Paraíso, Tabasco, la institución afianzadora procederá a su cancelación previa autorización por escrito de la dirección de finanzas del Ayuntamiento de Paraíso, en dicho sentido. NOVENA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO


H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE

BALANCAN, TABASCO “EL CONTRATISTA” recibirá de “EL AYUNTAMIENTO” como pago total por la ejecución satisfactoria de los trabajos objeto de este contrato: a) el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizadas; b) el importe de los trabajos extraordinarios previstos en la CLÁUSULA SÉPTIMA y en su caso, las cantidades que se compensen a “EL CONTRATISTA”, en los términos del segundo párrafo de la fracción III de la CLÁUSULA SÉPTIMA. “EL CONTRATISTA” conviene en que, al efectuarse los pagos de las estimaciones que se formulen por los trabajos realizados, se le retenga el cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo, como derecho por los servicios de vigilancia, inspección y control, encomendadas a la Contraloría Municipal, así como el dos al millar por el importe de cada una de las estimaciones de trabajo, destinado a la capacitación de los trabajadores de la industria de la construcción. De acuerdo a lo establecido en el artículo 91 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. “EL AYUNTAMIENTO” indica que las estimaciones objeto de este contrato deben presentarse en la DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES con un plazo no mayor de 30 días de calendario. (Art. 57 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco). “EL CONTRATISTA” deberá presentarlas acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago a la residencia de obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte, siendo este los días 20 para realizar la revisión y autorización de las estimaciones, la residencia de obra contará con un plazo no mayor de diez días naturales siguientes a su presentación, en el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. Una vez autorizadas las estimaciones el pago de se efectuará en la DIRECCION DE FINANZAS de este municipio. El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptación plena de los trabajos, ya que “EL AYUNTAMIENTO” tendrá el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado. (Art. 100 del reglamento de la ley de obras Públicas y servicios relacionados con las mismas del estado de tabasco. Los documentos que deberán acompañarse a cada estimación serán los siguientes:

I. Números generadores; II. Croquis de detalle y croquis de localización dentro de la obra;

III. Análisis, calculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación; IV. Notas de bitácora; V. Fotografías; VI. Pruebas de laboratorio o ensayos no destructivos en su caso; y VII. Secciones y perfiles en su caso.

(De conformidad con lo establecido en el artículo 101 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.) Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal del Estado de Tabasco, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL AYUNTAMIENTO” (art. 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL AYUNTAMIENTO” por conducto de la Dirección de Finanzas. DÉCIMA.- SUPERVISIÓN DE OBRAS.


H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE

BALANCAN, TABASCO “EL AYUNTAMIENTO” a través de los representantes que para el efecto designe, tendrá derecho de supervisar en todo el tiempo las obras objeto de este contrato, y dará a “EL CONTRATISTA” por escrito las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución a fin de que se ajuste al proyecto y las modificaciones del mismo que ordene “EL AYUNTAMIENTO”. Es facultad de “EL AYUNTAMIENTO” realizar la inspección de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecución de las obras, ya sea en el sitio de estas o en los lugares de adquisición o fabricación. “EL CONTRATISTA” manifestará por escrito a partir de la fecha de notificación del fallo y antes de la iniciación de los trabajos, la persona que estará a cargo de la obra a quien se denominará El superintendente de construcción, éste deberá conocer con amplitud el proyecto ejecutivo, normas de calidad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos o actividades de obra, programas de ejecución y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad, bitácora, convenios y demás documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecución de los trabajos. Asimismo, debe estar facultado por “EL CONTRATISTA”, para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de carácter personal, así como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato. “EL AYUNTAMIENTO” podrá reservarse el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas y fundadas, la sustitución del superintendente de construcción, y “EL CONTRATISTA” tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el presente contrato. (Artículo 86 del Reglamento de la Ley.) SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION: -------------------------------------------- Cédula Profesional No.: --------------------------------- DÉCIMA PRIMERA.- MODIFICACIONES AL PROGRAMA.- PLANOS, ESPECIFICACIONES Y VARIACIONES DE LAS CANTIDADES DE TRABAJO. Durante la vigencia del presente contrato “EL AYUNTAMIENTO”, podrá modificar el programa, los planos y las especificaciones, dando aviso por escrito con oportunidad a “EL CONTRATISTA”, y este se obliga a acatar las instrucciones correspondientes como la marca la CLÁUSULA CUARTA. En el caso de que con motivo de las modificaciones ordenadas, el importe total de los trabajos que debe realizar “EL CONTRATISTA” excediere la cantidad estipulada en la CLÁUSULA SEGUNDA las partes celebrarán un convenio adicional por la cantidad excedente (art. 69 del reglamento de la ley). Por otra parte, si las modificaciones originan alguna variación de cálculos que sirvieron de base para fijar los precios unitarios, ambas partes de común acuerdo, determinarán los ajustes que deberán hacerse a dichos precios siguiendo un procedimiento análogo al establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA. Queda expresamente estipulado que las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y, por lo tanto, sujeta a variaciones sin que por este concepto los precios unitarios convenido vallan a modificarse; salvo aquellos casos excepcionales de variaciones extraordinarias que a juicio de “EL AYUNTAMIENTO” deba hacerse. DÉCIMA SEGUNDA.- AMPLIACIÓN DE PLAZO. En los casos fortuitos o de fuerza mayor, o cuando cualquiera otra causa no imputable a “EL CONTRATISTA” le fuere imposible a este cumplir con el programa, solicitará oportunamente y por escrito, la prórroga que considere necesaria, expresando los motivos en que apoye su solicitud. “EL AYUNTAMIENTO”, resolverá sobre la justificación y


H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE

BALANCAN, TABASCO procedencia de la prórroga y en su caso, concederá la que haya solicitado “EL CONTRATISTA” o la que se estime conveniente, se harán las modificaciones correspondientes al programa mediante un convenio de ampliación de plazo (art. 68 del reglamento de la ley). Si se presentare causas que impidan la terminación de las obras dentro de los plazos estipulados, que fueren imputables a “EL CONTRATISTA” este podrá solicitar una prórroga, pero será optativo para “EL AYUNTAMIENTO” concederla o negarla. En el caso de concederla decidirá si procede a imponer a las sanciones a que haya lugar de acuerdo con la CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA y, en caso de negarla, podrá exigir el cumplimiento del contrato, ordenándole a “EL CONTRATISTA”, que adopte las medidas necesarias a fin de que la obra quede concluida oportunamente, o bien procederá a rescindir el contrato de conformidad con lo establecido en la CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. DÉCIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE OBRAS Y LIQUIDACIONES. “EL CONTRATISTA” asentará en bitácora y comunicará por escrito a “EL AYUNTAMIENTO”, la conclusión de los trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo que no exceda de diez días naturales, verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones. Al finalizar la verificación de los trabajos, “EL AYUNTAMIENTO” contará con un plazo de quince días naturales para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad; en el supuesto que el “EL AYUNTAMIENTO” no realizare la recepción en los plazos establecidos, éstos, se darán por recepcionados.

Recibidos físicamente los trabajos, las partes deberán elaborar dentro de un plazo no mayor a diez días hábiles, el finiquito de los trabajos en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. Para iniciar el procedimiento de recepción de los trabajos, “EL CONTRATISTA” a través de la bitácora y por escrito, deberá notificar la terminación de los trabajos a “EL AYUNTAMIENTO”. Si durante la verificación de los trabajos, “EL AYUNTAMIENTO” encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, solicitará a “EL CONTRATISTA” su reparación, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el presente contrato. En este caso, el plazo de verificación de los trabajos pactados se podrá prorrogar por el periodo que acuerden las partes para la reparación de las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL AYUNTAMIENTO” opte por la rescisión del contrato. En la fecha señalada, “EL AYUNTAMIENTO” recibirá físicamente los trabajos y levantará el acta correspondiente de acuerdo al formato preestablecido para tal fin. “EL AYUNTAMIENTO” podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar concluida la obra, a juicio del mismo, existan trabajos terminados, identificables y susceptibles de utilizarse y conservarse; debiendo levantar el acta circunstanciada correspondiente, ajustándose en lo procedente a lo previsto en el artículo 136 del reglamento de la ley. Si dentro de los plazos establecidos en la Ley, para la verificación y recepción física de la obra se llega a un acuerdo por ambas partes sobre los montos de finiquito, este se asentará en el acta única que se denominará “Acta de Recepción y Finiquito”, debiendo manifestar que no existe ningún tipo de adeudo por ninguna de las partes, quedando extinguidos los derechos y obligaciones de las partes. De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, el contratista no acuda con la Dependencia o Entidad para su elaboración dentro del plazo señalado en el contrato, ésta procederá a elaborarlo, debiendo


H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE

BALANCAN, TABASCO comunicar su resultado al contratista dentro de un plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito al contratista, éste tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado. (Art. 67 párrafo III de la Ley ) En el supuesto previsto en el párrafo anterior, se procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 140, 141 y 142 del Reglamento de la ley. Se efectuarán recepciones de obra en los casos que a continuación se detallan, siempre y cuando se satisfagan los requisitos que se señalan: a).- Cuando sin estar terminada la totalidad de las obras, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido en este contrato y pueda ser utilizada a juicio de “EL AYUNTAMIENTO”. En este caso, se liquidará a “EL CONTRATISTA” lo ejecutado. b).- Cuando “EL AYUNTAMIENTO” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En este caso, se cubrirá a “EL CONTRATISTA” el importe de las obras ejecutadas, de acuerdo con la CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. c).- Cuando de común acuerdo “EL AYUNTAMIENTO” y “EL CONTRATISTA” convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato; en este caso, las obras que se reciban se liquidarán en la forma que las partes convengan, conforme a lo establecido en este contrato. d).- Cuando “EL AYUNTAMIENTO” rescinda el contrato en los términos de la CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA, en este caso, la recepción parcial quedará a juicio de “EL AYUNTAMIENTO”, la que liquidará el importe de los trabajos que decida recibir. Cuando la autoridad judicial declaré rescindido el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto por la resolución judicial. Tanto en el caso de recepción normal de las obras, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores a), b), c) y d) se procederá a recibir las obras de que se trate dentro de un plazo de 30 días contados a partir de su terminación o de la fecha en que se presente alguna de las situaciones previstas en los incisos anteriores, levantándose al efecto el acta respectiva; y se procederá a formular la liquidación correspondiente. Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidación correspondiente existieran responsabilidades por parte de “EL CONTRATISTA” a favor de “EL AYUNTAMIENTO” debidamente comprobadas, el importe de las mismas se deducirá de las cantidades pendientes de cubrírsele por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes, se hará efectiva la fianza otorgada por “EL CONTRATISTA”, como lo establecen las CLÁUSULAS OCTAVA Y DÉCIMA QUINTA de este contrato. DÉCIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”. “EL CONTRATISTA” será el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito Federal, Estatal o Municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale “EL AYUNTAMIENTO”. Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia serán a cargo de “EL CONTRATISTA” “EL CONTRATISTA” será el único responsable de la ejecución de las obras, cuando estas no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato o conforme a las órdenes de “EL AYUNTAMIENTO” dadas por escrito. Este


H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE

BALANCAN, TABASCO ordenará su reparación o reposición inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, que hará por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello (art. 87 del reglamento de la ley). En este caso, “EL AYUNTAMIENTO” si lo estima necesario, podrá ordenar la suspensión parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para la terminación de las obras. Los riesgos, la conservación y la limpieza de los trabajos hasta el momento de su entrega serán responsabilidad de “EL CONTRATISTA” “EL CONTRATISTA” será responsable de los daños y perjuicios que cause a “EL AYUNTAMIENTO”, derivados de la ejecución de la obra o por violación a las leyes y/o reglamentos aplicables. Los riesgos y la conservación de las obras hasta el momento de su entrega serán a cargo de “EL CONTRATISTA”. “EL CONTRATISTA” estará obligado a coadyuvar en la extinción de incendios comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente “EL CONTRATISTA” se obliga a dar aviso al residente de obra de la existencia de incendios, de su localización y magnitud. “EL CONTRATISTA” tendrá la obligación de notificar al residente de obra la aparición de cualquier brote epidémico en la zona de los trabajos objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de que disponga. También enterará al residente de obra cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona en que se realicen los trabajos. Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra dentro del año siguiente a la fecha de recepción de la misma por “EL AYUNTAMIENTO”, este ordenará su reparación o reposición inmediata que hará por su cuenta “EL CONTRATISTA”, sin que tenga derecho a retribución por ello. (art. 63 del reglamento de la ley) Si “EL CONTRATISTA”, no atendiere los requerimientos de “EL AYUNTAMIENTO”, éste podrá encomendar a un tercero o hacer directamente la reparación o reposición de que se trate, con cargo a “EL CONTRATISTA”. Igualmente en todo caso de subcontratación que marca la CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA del presente contrato, el responsable de la ejecución de las obras será el “EL CONTRATISTA” ya que es a el a quien cubrirá el importe de trabajos.(artículo 50, párrafo quinto, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco). DÉCIMA QUINTA.- FIANZA. El “CONTRATISTA”, se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento y demás disposiciones administrativas en la materia, las garantías a que haya lugar, con motivo del cumplimiento de este contrato. El “CONTRATISTA” presentará al “EL AYUNTAMIENTO” dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha del fallo del concurso y antes de la suscripción del presente contrato, una fianza en favor de la Dirección de Finanzas del H. Ayuntamiento de BALANCAN (artículo 52 fracción III del la ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas del Estado de Tabasco) por valor del 10% del importe total de los trabajos señalados en la cláusula Segunda, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone al “CONTRATISTA” en términos de lo establecido en el artículo 51 fracción II de la Ley de Obras Públicas del Estado de Tabasco.


H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE

BALANCAN, TABASCO No podrá formalizarse contrato alguno que no se encuentre garantizado de acuerdo con lo dispuesto en la fracción II del Articulo 51 de la Ley, ni con contratista alguno que tenga contratos vigentes hasta por cinco veces su capital contable acreditado en el padrón de contratista. Con fundamento en el párrafo anterior, el “AYUNTAMIENTO” podrá sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente, de conformidad con lo asentado en el dictamen a que se refiere el Artículo 42 de esta Ley, y así sucesivamente en caso de que este ultimo no acepte la adjudicación siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento (Artículo 50 párrafo III). Para los efectos del artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, concluidos los trabajos no obstante su recepción formal el “CONTRATISTA” quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el Contrato respectivo y en la legislación aplicable, para lo cual se garantizarán los trabajos ejecutados dentro de los 15 días hábiles siguientes a la recepción formal de los mismos, substituyendo la Fianza vigente por otra equivalente al 10% del Monto Total Ejercido de la Obra. Esta Fianza tendrá vigencia de un año a partir de la fecha de terminación de los trabajos, lo que se hará constar en el acta de recepción formal de los mismos, para la cancelación de la Fianza a que se hace mención en esta cláusula de no haber inconformidad por parte del “EL AYUNTAMIENTO”, la institución afianzadora procederá a su cancelación previa autorización por escrito de “EL AYUNTAMIENTO”, en dicho sentido. en caso de presentarse vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, el “EL AYUNTAMIENTO” lo comunicará de inmediato y por escrito al “CONTRATISTA” así como a la afianzadora respectiva, de no haber inconformidades por parte del “EL AYUNTAMIENTO” al término del plazo de un año a partir de la fecha de entrega de la obra, se cancelará la fianza por escrito de “EL AYUNTAMIENTO” a la afianzadora. La póliza en que sea expedida la fianza de conformidad con el artículo 66 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, deberá contener las siguientes declaraciones como mínimo de la institución que la otorgue. I.- que la fianza se otorgue en los términos de este contrato y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco en vigor, y su Reglamento. II.-Que en caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminación de las obras a que se refiere la fianza o exista espera; se deberá obtener la modificación de la fianza, en un plazo no mayor de quince días naturales a la notificación del contratista por escrito por parte de “EL AYUNTAMIENTO”. III.- Que la fianza garantiza la ejecución total de las obras materia de este contrato, aún cuando parte de ellas se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo. IV.- Que para ser cancelada la fianza, será requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de “EL AYUNTAMIENTO”

V.- que la institución afianzadora, acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la ley federal de instituciones de fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida

VI.- cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo del contratista y este efectué la totalidad del pago

en forma incondicional, las dependencias y entidades deberán liberar la fianza respectiva. VII.- Cuando se requiera hacer efectivas las fianzas, la Dependencia deberá remitir a la Dirección de Finanzas

con copia a la Contraloría, después de veinte días naturales de la notificación de la rescisión del contrato al contratista, la solicitud donde se precise la información necesaria para identificar la obligación o crédito que se


H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE

BALANCAN, TABASCO garantiza y los sujetos que se vinculan con la fianza, debiendo acompañar los documentos que soporten y justifiquen el cobro, tratándose de entidades se remitirá al área correspondiente La fianza se cancelará, cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido con todas las obligaciones que se derivan de este contrato. DÉCIMA SEXTA.- SUBCONTRATACIÓN. Para los efectos del presente contrato, se entenderá por subcontratación el acto por el cual “EL CONTRATISTA” encomienda a otra empresa la ejecución de parte de las obras objeto del contrato. Cuando “EL CONTRATISTA”, pretenda utilizar servicios de otra empresa en los términos del párrafo anterior, deberá comunicarlo previamente por escrito a “EL AYUNTAMIENTO” el cual resolverá si acepta o rechaza la subcontratación. En todo caso de subcontratación, el responsable de la ejecución de las obras será “EL CONTRATISTA”, a quien se cubrirá el importe de los trabajos, como la marca la CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA del presente contrato (Art. 50, párrafo quinto, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco). “EL CONTRATISTA” a quien se adjudique el contrato, no podrá hacerlo ejecutar por otro; pero, con autorización previa del Titular de la Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales, podrá hacerlo respecto de partes del contrato o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalación en las obras. Esta autorización previa no se requerirá cuando la Dependencia o Entidad señale específicamente en las bases de la licitación, las partes de los trabajos que podrán ser objeto de subcontratación. En todo caso, el contratista seguirá siendo el único responsable de la ejecución de los trabajos ante “EL AYUNTAMIENTO”. Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán cederse en forma parcial o total en favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento de “EL AYUNTAMIENTO”. DÉCIMA SÉPTIMA.- SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS. “EL AYUNTAMIENTO” podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa justificada. El Titular de la Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales designará a los servidores públicos que podrán ordenar la suspensión y determinar, en su caso, la temporalidad de ésta, la cual no podrá ser mayor de veinte días naturales. Asimismo, podrá dar por terminados anticipadamente los contratos cuando concurran razones de interés general, existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Municipio, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos. (artículo 63 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco). a).- En la suspensión, rescisión administrativa o terminación anticipada de los contratos, deberá observarse lo siguiente (artículo 65 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco): I.- Cuando se determine la suspensión de los trabajos o se rescinda el contrato por causas imputables a “EL AYUNTAMIENTO”, éste pagará los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables y los materiales y equipos que hayan sido adquiridos, siempre que estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se trate;


H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE

BALANCAN, TABASCO II.- En caso de rescisión del contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, una vez emitida la determinación respectiva, “EL AYUNTAMIENTO” precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de dicha determinación, a fin de proceder, en su caso, a hacer efectivas las garantías que procedan. En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; III.- Cuando se den por terminados anticipadamente los contratos, “EL AYUNTAMIENTO” pagará a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se trate; y IV.- Cuando por caso fortuito o de fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, “EL CONTRATISTA” podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminación anticipada del contrato, deberá solicitarla a “EL AYUNTAMIENTO”, quien determinará lo conducente dentro de los quince días naturales siguientes a la presentación del escrito respectivo; en caso de negativa, será necesario que “EL CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente, pero si “EL AYUNTAMIENTO” no contesta en dicho plazo, se tendrá por aceptada la petición de “EL CONTRATISTA” Una vez comunicada por “EL AYUNTAMIENTO” la terminación anticipada de los contratos o el inicio del procedimiento de rescisión de los mismos, éstas procederán a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra. El acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario público. El contratista estará obligado a devolver al “EL AYUNTAMIENTO”, en un plazo de diez días naturales, contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los trabajos. Cuando la suspensión sea temporal, “EL AYUNTAMIENTO” informará a “EL CONTRATISTA” sobre su duración aproximada, y concederá la ampliación del plazo que se justifique, en los términos de la CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Cuando la suspensión sea total y definitiva, será rescindido el contrato. Cuando “EL AYUNTAMIENTO”, ordene la suspensión por causa no imputable a “EL CONTRATISTA”, pagará a este los precios unitarios fijados en este contrato y las cantidades de trabajos que hubieren ejecutado hasta la fecha de suspensión. Por los trabajos ejecutados o servicios prestados que no hayan sido considerados, o no puedan considerarse en los precios unitarios, se pagará a “EL CONTRATISTA” el importe de ellos en la forma establecida en la CLÁUSULA SÉPTIMA. Además del importe de los trabajos ejecutados se cubrirán a “EL CONTRATISTA” exclusivamente los daños que se le causen por la suspensión, o sean los gastos no recuperados que hubiere efectuado hasta la fecha de la misma, previo estudio que haga “EL AYUNTAMIENTO” de la justificación de dichos gastos, según convenio que se celebre entre las partes con la intervención de la Contraloría Municipal. DÉCIMA OCTAVA.- SANCIONES. Si de acuerdo con lo estipulado en la cláusula que antecede, al efectuarse la comparación correspondiente al avance programado procede aplicarse alguna sanción, su importe se aplicara en beneficio de la DIRECCIÓN DE FINANZAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN, a título de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”.


H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE

BALANCAN, TABASCO EL “EL AYUNTAMIENTO” tendrá la facultad de verificar que las obras de este contrato se estén ejecutando por el "CONTRATISTA" de acuerdo con el programa aprobado, para lo cual “EL AYUNTAMIENTO” comparará periódicamente el avance de las obras. Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, el avance es menor de lo que debió realizarse a la fecha de la verificación, “EL AYUNTAMIENTO” aplicará una sanción económica equivalente al cinco por ciento de la diferencia de los importes de la obra que debió realizarse conforme a los trabajos programados (I.P.) menos el de lo realmente ejecutado al momento de la Valorización (I.R.V.) multiplicado por el factor de resultante de la división de los días de atraso transcurrido entre treinta (F.A.) como se expresa en la siguiente fórmula ( I.P.-I.R.V.) 0.05 F. A. Al realizar el cálculo de la sanción de atraso se tomarán en cuenta los ajustes y prórrogas acordadas por las partes. Para el caso de que durante el proceso constructivo dentro del tiempo programado. Se efectuarán varias comprobaciones del avance de las obras y se aplicarán dos ó más sanciones de atraso, en la siguiente se deducirá el importe de la anterior, pudiendo ser devolutiva si el atraso es recuperado o definitivamente si no se entregara la obra en el plazo estipulado, en este caso la sanción continuará acumulándose hasta la terminación total de los trabajos programados, considerándose el cinco por ciento del importe faltante de ejecutar en la fecha de terminación programada multiplicado por los días de atraso en la entrega de la obra dividido entre treinta. “EL AYUNTAMIENTO”, verificará también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procederá a practicar una evaluación para determinar, la reposición de los trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deductiva en proporción a las deficiencias observadas, cuyo valor se hará efectivo en la siguiente estimación. Si se determina la reposición, se aplicará una retención del valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolverá si el "CONTRATISTA" cumple a satisfacción con los trabajos contratados. Las penas convencionales señaladas, son independientemente de la facultad que tiene “EL AYUNTAMIENTO”, sin la cual no podrá iniciar dichos trabajos. “EL CONTRATISTA” contará con ocho días hábiles para reponer o estar en programa, a partir de la fecha en que se le comunique por escrito, si una vez transcurrido este periodo, y no se encuentre en programa, se hará acreedor a la pena convencional establecida en esta cláusula. Independientemente del pago de las penas convencionales, señaladas en los párrafos anteriores “EL AYUNTAMIENTO”, podrá exigir el cumplimiento del contrato o su rescisión. (Artículo 53 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco). Para determinar retenciones y, en su caso la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o cualquiera otra causa no imputable a “EL CONTRATISTA”, ya que en tal evento “EL AYUNTAMIENTO”, hará al programa las modificaciones que a su juicio procedan. DÉCIMA NOVENA.- RESCISIÓN DEL CONTRATO. En caso de incumplimiento o violación por parte de “EL CONTRATISTA” de cualquiera de las obligaciones consignadas a su cargo en este contrato, “EL AYUNTAMIENTO” podrá optar entre exigir el cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas, o bien declara administrativamente la rescisión del contrato. Si “EL AYUNTAMIENTO” opta por la rescisión, “EL CONTRATISTA” estará obligado a pagar por concepto de daños y perjuicios una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las fianzas otorgadas, a juicio de “EL AYUNTAMIENTO”. Cuando exista rescisión de contrato el saldo de anticipo por amortizar se reintegrará a “EL AYUNTAMIENTO” en un plazo no mayor a los 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que le sea comunicado a “EL CONTRATISTA”


H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE

BALANCAN, TABASCO la rescisión, en caso de incumplimiento a lo anterior “EL CONTRATISTA” deberá pagar los gastos financieros conforme a la taza establecida por la Ley de Ingresos de la Federación y se computará por días calendario desde que venció el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposición del contratante. VIGÉSIMA.- PROCEDIMIENTO Y CAUSALES DE RESCISIÓN. “EL AYUNTAMIENTO” podrá rescindir administrativamente el contrato, en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo “EL CONTRATISTA” (artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco) El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente: I.- Se iniciará a partir de que al contratista le sea comunicado el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un plazo de veinte días naturales exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes; II.- Transcurrido el plazo a que se refiere la fracción anterior, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer; y III.- La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada al contratista dentro de los diez días naturales siguientes al plazo señalado en la fracción I del procedimiento aquí señalado. IV.- La determinación será inatacable por lo que contra ella no habrá recurso alguno. Cuando la Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales, sea la que determine rescindir el contrato, dicha rescisión operara de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que para tal efecto se establece en la Ley; en tanto que si el Contratista es quien decide rescindirlo, será necesario que acuda ante la autoridad judicial estatal y obtenga la declaración correspondiente. Causales de rescisión de Contrato (artículo 124 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas).

I. Si el Contratista, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de los diez días siguientes a la fecha convenida sin causa justificada conforme a la Ley y este Reglamento;

II. La Dependencia dará por rescindido cuando, de acuerdo a los programas pactados, los trabajos

contratados, representan un atraso del diez por ciento del monto contratado, por causas imputables al Contratista;

III. Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte

de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por la Dependencia o Entidad; IV. Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado no

acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor;

V. Si no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de construcción y, que a juicio de la Dependencia o Entidad, el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado. No implicará retraso en el programa de ejecución de la obra y, por tanto, no se considerará como incumplimiento del contrato y causa de su rescisión, cuando el atraso tenga lugar por la falta de


H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE

BALANCAN, TABASCO información referente a planos, especificaciones o normas de calidad, de entrega física de las áreas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos de instalación permanente, de licencias, y permisos que deba proporcionar o suministrar la contratante, el pago del anticipo y de las estimaciones de los trabajos ejecutados, así como cuando la Dependencia o Entidad hubiere ordenado la suspensión de los trabajos;

VI. Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles; VII. Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización por escrito de la

Dependencia o Entidad; VIII. Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de la

Dependencia o Entidad;

IX. Si el Contratista no da a la Dependencia o Entidad y a las Dependencias que tengan facultad de

intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos;

X. Si el Contratista cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como

requisito, tener una determinada nacionalidad;

XI. Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato, y XII. En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las leyes,

tratados y demás aplicables. Además de lo dispuesto en los párrafos anteriores, se procederá con lo establecido en el inciso a) de la CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.

VIGÉSIMA PRIMERA.- RELACIONES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES. “EL CONTRATISTA”, como empresario y patrón que ocupe trabajadores con motivo de las obras, materia de este contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “EL CONTRATISTA” conviene responder en todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o de “EL AYUNTAMIENTO”, en relación con los trabajos de este contrato.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- INTERVENCIÓN. La Dirección de Finanzas Municipal y la Contraloría Municipal tendrán en este contrato la intervención que señalan las leyes. “EL CONTRATISTA” se obliga expresamente a facilitar todos los recursos necesarios para las intervenciones que se refiere el párrafo anterior. VIGÉSIMA TERCERA.- JURISDICCIÓN. Para la interpretación y cumplimiento de este contrato, y para aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales del Estado de Tabasco. Por lo tanto, “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero por razón de su domicilio, presente o futuro. VIGÉSIMA CUARTA.- PROPIEDAD DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS OBTENIDOS.


H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE

BALANCAN, TABASCO “EL CONTRATISTA”, conviene en que no podrá divulgar por medio de publicaciones, informes, conferencias o en cualquier otra forma, los datos y resultados obtenidos de los trabajos objeto de este contrato sin la autorización expresa de “EL AYUNTAMIENTO” pues dichos resultados son propiedad de ésta última. VIGÉSIMA QUINTA.- AJUSTES DE COSTOS. Las partes acuerdan la revisión y ajustes de los costos que integran los precios unitarios pactados en el presente contrato (artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco), cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden económico no previstos, que determinen un aumento ó reducción en los costos de los trabajos aun no ejecutados, conforme al programa pactado en lo señalado en el artículo 60 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco), el procedimiento a realizar será el de La revisión de cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste y se llevara a cabo de la siguiente forma: I.- Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con respecto al programa que se hubiere convenido. Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procederá el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se hubiere convenido. Para efectos de la revisión y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios será la del acto de presentación y apertura de proposiciones; con el objeto de actualizar los precios de la propuesta a la fecha de inicio de los trabajos, el Contratista podrá solicitar, por una sola ocasión, la determinación de un primer factor de ajuste de costos, el cual deberá calcularse conforme al procedimiento de ajuste que se haya establecido en las bases de licitación y en el contrato correspondiente, debiendo sujetarse a lo establecido en este capítulo. Este factor de actualización no deberá afectarse por la entrega de anticipos. Esto no aplicará en las obras o servicios que inicien dentro de los treinta días naturales siguientes a la presentación de las propuestas. La Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales, previa justificación, autorizará dicho factor, el que será aplicado a cada estimación y repercutirá durante todo el ejercicio del contrato, independientemente de los ajustes de costos que le sucedan. II.- Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los índices nacionales de precios al productor con servicios, que determine el Banco de México. Cuando los índices que requiera el contratista y la Dependencia o Entidad no se encuentren dentro de los publicados o bien no estén clasificados dentro de los grupos que se manejan por el Banco de México, las Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales procederá a calcularlos conforme a los precios vigentes que se investiguen en el mercado local; Los índices que servirán como base para el cálculo de los ajustes de costos en el contrato, serán los que correspondan a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones. Los precios originales de los insumos considerados por el licitante, deberán ser los que prevalezcan al momento de la presentación y apertura de las propuestas y no podrán modificarse o sustituirse por ninguna variación que ocurra entre la fecha de su presentación y el último día del mes del ajuste. III.- Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su propuesta; y IV.- A los demás lineamientos que para tal efecto emitirá la Secretaría y la Contraloría.


H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE

BALANCAN, TABASCO Para la revisión de cada uno de los precios que intervienen en el cálculo de los ajustes de costos conforme al procedimiento señalado anteriormente los Contratistas deberán acompañar a su solicitud la siguiente documentación:

I. La relación de los índices nacionales de precios productor con servicios que determine el Banco de México o, en su caso, los índices investigados por las Dependencias y Entidades los que deberán ser proporcionados al Contratista;

II. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, en el periodo

en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato; III. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, en el periodo

en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato, ajustados conforme a lo señalado en la fracción III del artículo 61 de la Ley;

IV. El programa de ejecución de los trabajos pendientes por ejecutar, acorde al programa que se tenga

convenido; V. El análisis de la determinación del factor de ajuste, y VI. Los análisis de precios unitarios actualizados que determinen conjuntamente el Contratista y la

Dependencia o Entidad, en función de los trabajos a realizar en el periodo de ajuste. VIGÉSIMA SEXTA.- LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas del estado de Tabasco, y el reglamento de la misma y demás normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia. Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no este expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a lo que marca el código civil vigente en el Estado de Tabasco y la jurisdicción de los tribunales estatales y por lo tanto, “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro. Después de haberse leído lo anterior, las partes declaran que en el presente contrato no existe dolo, mala fe, o cualquier otro vicio del consentimiento que pueda anular el mismo y que es la simple manifestación de voluntades. DECLARACIONES FINALES Nacionalidad.- Si “EL CONTRATISTA” no es mexicano o siéndolo llegase a cambiar de nacionalidad, conviene desde ahora en considerarse como mexicano por cuanto este contrato se refiere y en no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nación mexicana todo derecho derivado de este contrato. “EL CONTRATISTA”, señala como su domicilio para los fines legales del presente contrato el siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “EL AYUNTAMIENTO”, señala como domicilio también para los fines legales del presente contrato el siguiente: CALLE MELCHOR OCAMPO S/N. COL. CENTRO, BALANCAN, TABASCO. Este contrato se firma el día OP170 en la Ciudad de Paraíso, Tabasco; al calce y al margen por las personas que en el intervienen.


H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE

BALANCAN, TABASCO

______________________________________ CONTRATISTA

____________________________________ C. MARIO EUGENIO BOCANEGRA CRUZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

_________________________________ ING. RUBEN HERRERA ARIAS

DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Y SERVICIOS MUNICIPALES

CONTRATANTES


H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE

BALANCAN, TABASCO

DOCUMENTO T. 29

Bases de LICITACIÓN

T.29.1_Manifestación escrita de Aceptación del Contenido de las Bases de la Licitación.

T.29.2_Anexar las Hojas del Pliego de Requisitos debidamente firmadas


H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE

BALANCAN, TABASCO

DOCUMENTO T. 29.1

Balancan, Tab. a _______________ de __________________ del 2017.


P R E S E N T E Me refiero a la convocatoria de fecha ________________________________, mediante la cual se invita a participar en la Licitación Pública Estatal por Licitación Nº.-____ relativo a: Sobre el particular por mi propio derecho o como representante legal de la empresa ___________ ____________________________________________ manifiesto conocer plenamente el contenido de las bases que se incluye en la documentación que fue entregada a esta empresa, y que regirán en esta proceso, el cual se anexa debidamente firmado de conocimiento.






H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE

BALANCAN, TABASCO

CARPETA No. 2

PROPUESTA ECONOMICA


H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE

BALANCAN, TABASCO

DOCUMENTO E. 1

Carta compromiso de la proposición


H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE

BALANCAN, TABASCO

DOCUMENTO E.1

CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN.

Balancan, Tab. a _______________ de __________________ del 2017. ING. RUBEN HERRERA ARIAS PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCAN, TABASCO.

P R E S E N T E

Me refiero a la convocatoria publicada de fecha ________________________________________, mediante la cual se invita a participar en la Licitación Pública Estatal por Licitación Nº. --------- a precios unitarios, relativo a:__________________________________________________________________ ____________________ Sobre el particular, por mi propio derecho en su caso o como su representante legal del la empresa: ________________________________________________________________ Manifiesto a usted, que oportunamente se recogieron las bases, las disposiciones generales y anexos relativos a la LICITACIÓN de que se trata; enterados de su contenido y aceptado íntegramente. Para tal efecto se ha tomado debida nota, a los que nos sujetamos y se devuelven debidamente firmados.

Igualmente expongo que se han tomado las providencias señaladas en las disposiciones generales, así mismo declaro que mi representada posee toda la información adicional Proporcionada por “La Dirección” con complemento de documentación inicial que se recibió y que se incluye en nuestra proposición.

Por otra parte manifiesto a usted, que esta empresa conoce plenamente el sitio donde se efectuarán las obras motivo de esta LICITACIÓN y por lo tanto se han tomado en cuenta las características del lugar, tanto para su ejecución como en costos vigentes de mano de obra, materiales y equipo.

Además, comunico a usted que mi representante profesional en la obra será el:_____________________________________________________ con cédula Nº. _______________________________ expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública y quien conoce las normas de Construcción, el proyecto y especificaciones, contando con suficiente experiencia en obras de la índole de la que se llevará a cabo. Se anexa copia de la cédula profesional y Curriculum vitae del profesional citado.

Atendiendo lo anterior, presentamos a su atenta consideración nuestra proposición del costo total de la construcción de esta obra que asciende a la cantidad: Monto de la propuesta. Importe sin I.V.A. $___________, Importe del 16% I.V.A. $______________________, importe total (cantidad en número y letra) $____________________ ( ____________________________________________________________________________ )





H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE

BALANCAN, TABASCO

DOCUMENTO E. 2

Presupuesto

E.2.1_Catalogo de conceptos

E.2.2_ Resumen del catálogo de conceptos


H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE

BALANCAN, TABASCO

E.2 Catálogo de Conceptos y Cantidades de Obra. A) Generalidades

a)El catálogo de conceptos debe incluir lo siguiente: El catálogo de los conceptos de los trabajos por efectuar; Unidades de medida (no se aceptan unidades de medidas globales como lotes, destajos, etc.), en dado caso se utilicen el lote como unidad de medida este deberá incluir la descripción detallada de lo que incluye el lote. - Precios unitarios propuestos. - Importes parciales. - Total de la propuesta.

b)El contratista debe registrar en el catálogo de conceptos, los precios unitarios, importes parciales y monto total de la proposición, tanto en número como en letra a máquina o con letra de molde a tinta, expresando todas las cantidades en pesos, Moneda Nacional, con una aproximación al centésimo. Si existe discrepancia entre los registros con número y letra serán estos últimos los que se tomaran en cuenta. d)En caso de variación sustancial más del 10% de la obra, de los volúmenes registrados en el catálogo se revisarán los precios unitarios por aplicar. e)No deberá modificarse por ningún motivo unidades, cantidades o conceptos del catálogo ya que esto será motivo de inmediata descalificación. f)En caso de que existiera alguna corrección deberá aparecer a lado de esta la rúbrica del representante legal de la empresa o de la persona que se encuentre acreditado para presentar la propuesta.


H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE

BALANCAN, TABASCO

DOCUMENTO E.2.1

BALANCAN, Tab. a _______________ de __________________ del 2017.


Catalogó de conceptos por partidas y monto

total de la PROPOSICION

No.

clave

Descripción del

Concepto

unidad

cantidad

Precio unitario

Importes

Con números

Con letras

Subtotal-------------- Iva--------------

Total-------------- ( Importe total con letra )






H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE

BALANCAN, TABASCO

DOCUMENTO E.2.2

BALANCAN, Tab. a _______________ de __________________ del 2017.


RESUMEN del catalogo de conceptos por

partidas y monto total de la PROPOSICIÓN

No. Partida Importe con números Importe con letra

Subtotal-------------- Iva--------------

Total-------------- ( Importe total con letra )






H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE

BALANCAN, TABASCO

DOCUMENTO E. 3

Calculo del Factor de salario real

E.3.1_ Calculo del factor de salario real


H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE

BALANCAN, TABASCO

DOCUMENTO E. 3.1 BALANCAN, Tab. a ________ de _______ del 2017.

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL

1.- ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL CONFORME A LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO

En Pesos $

Salarios Normales CODIGO DE LA CATEGORIA: MO001 Sal. Nominal (Sn) 160.00

CATEGORIA ( S ): AYUDANTE GENERAL Salario Base de Cotizacion (SBC) 167.23

Salario Nominal Vigente del D.F (en $): $ 73.04

DIAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO DIAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO CALCULO DE PRESTACIONES IMSS En Pesos $

Dias Calendario 366.00 Dias Calendario ( DICAL ) 366.00 Enfermedad y Maternidad

Dias no Trabajados 79.00 Aguinaldo por Ley 15.00 Cuota fija(20.4% sal. Min*días cal/días trab) 11.18

Domingos 53.00 Prima Vacacional 35% por Ley 1.50 1.5% excedente de 3 sal. Min D.F. 0.04

Dias festivos por Ley 9.00 Prima Dominical por Ley 0.00 1.425% Prestaciones en especie a pensionados 2.38

Dias por costumbre 3.00 Tiempo Extra 0.95% Prestaciones en dinero 1.59

Dias sindicato 1.00 Horas extras gravables en el SBC 0.00 2% Sar 3.34

Vacaciones 6.00 Horas extras no gravables en el SBC 0.00 5% Infonavit 8.36

Prestaciones por contrato (anexar copia 2.375% Invalidez y vida 3.97

Permisos y Enfermedades 2.00 del contrato y análisis correspondiente) 4.275% Cesantía en edad avanzada y vejez 7.15

Condiciones Climatologicas 5.00 TOTAL Tp = 382.50 7.5888% Riesgos de trabajo 12.69

Horas inactivas por arrastre 1% Guarderías 1.67

Dias no trabajados por guardia 0.00 Porcentaje de Pagos (Otros cargos) 0.00% 2.5% Impuesto Sobre Nomina 1.56

TOTAL TI = 287.00 SP = Suma de Prestaciones 53.93

Ps= Obligación Obrero-Patronal

Ps = Sp / SBC 0.32249

Tp /TI = DIAS PAG. / DIAS LAB. 1.332753 Tp / Tl = 1.332753

Fact. B.C = FSBC=(Tp-Te) / DICAL 1.045082 Ps x (Tp-Te) / Tl = 0.413396

FACTOR DE SALARIO REAL Fsr= [Ps(Tp-Te)/Tl]+ (Tp/Tl)+Otros cargos 1.733465

NOMBRE DEL LICITANTE FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: CONSIDERAR CUOTA OBRERO PATRONAL PARA EL CALCULO DEL FACTOR DE SALRIO REAL (FSR)

LOS DATOS AQUÍ SON EJEMPLOS, CADA CONTRATISTA DEBERÁ HACERLO REAL Y CONFORME A LEY INDICANDO CADA UNO DE LOS PORCENTAJES Y DATOS A UTILIZAR)El presente formato deberá ser reproducido en hojas membretadas del licitante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado.


H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE

BALANCAN, TABASCO

DOCUMENTO E. 4

Tabulador de salarios base de mano de obra


H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE

BALANCAN, TABASCO

DOCUMENTO E- 4 TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA

( POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS )

BALANCAN, Tab. a ______ de ______ del 2017. Licitación Pública Estatal No.: Obra: Ubicación:

CLAVE C A T E G O R I A UNIDAD SALARIO

BASE

FACTOR DE SALARIO

REAL

SALARIO REAL






H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE

BALANCAN, TABASCO

DOCUMENTO E. 5

Relación de costos básicos y/o auxiliares


H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE

BALANCAN, TABASCO

DOCUMENTO E- 5

RELACIÓN DE COSTOS BASICOS Y/O AUXILIARES

Balancan, Tab. a _______ de ______ del 2017.


P R E S E N T E

Licitación Pública Estatal No.: Obra: Ubicación:

RELACIÓN DE COSTOS BASICOS Y/O AUXILIARES ( en caso de emplearse para los análisis de precios unitarios )

CLAVE D E S C R I P C I O N UNIDAD COSTO

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

El presente formato es de carácter informativo, el licitante deberá entregar en hojas del licitante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado


H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE

BALANCAN, TABASCO

DOCUMENTO E. 6

Análisis de costos básicos y/o auxiliares


H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE

BALANCAN, TABASCO

DOCUMENTO E-6 ANÁLISIS DE COSTOS BÁSICOS Y/O AUXILIARES

Balancan, Tab. a _______ de ______ del 2017. ING. RUBEN HERRERA ARIAS PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCAN, TABASCO.

P R E S E N T E

Licitación Pública Estatal No.: Obra: Ubicación:

ANÁLISIS DE COSTOS BÁSICOS Y/O AUXILIARES ( en caso de emplearse para los análisis de precios unitarios )

CLAVE __________ UNIDAD: _______________

DESCRIPCION DEL CONCEPTO:__________

CLAVE MATERIALES UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

TOTAL MATERIALES A

CLAVE MANO DE OBRA UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

RENDIMIENTO TOTAL MANO DE OBRA B

CLAVE HTA. MENOR Y EQUIPO DE SEG. UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

TOTAL HM. Y EQ. SEG. C

CLAVE MAQ. Y/O EQUIPO DE CONSTRUCCION UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

TOTAL MAQ. Y/O

EQUIPO DE CONST. D

COSTO DIRECTO $ A+B+C+D

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

El presente formato es de carácter informativo, el licitante deberá entregar en hojas del licitante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado


H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE

BALANCAN, TABASCO

DOCUMENTO E. 7

Relación de costos horarios .


H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE

BALANCAN, TABASCO

DOCUMENTO E. 7


ING. RUBEN HERRERA ARIAS PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCAN, TABASCO. P R E S E N T E

RELACION DE COSTOS HORARIOS

Licitación Pública Estatal No.: Obra:

Relación de los Costos Horarios de Maquinaria y Equipo de Construcción

Nombre y Capacidad de la Maquina o Equipo

Costo Horario Activo





H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE

BALANCAN, TABASCO

DOCUMENTO E. 8 Análisis de costos horarios


H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE

BALANCAN, TABASCO

DOCUMENTO E. 8

BALANCAN, Tab. a ______ de ______ del 2017 .

ANALISIS DE COSTOS HORARIOS Licitación Pública Estatal No.: Obra: Proponente:

Análisis de Costo Horario de maquinaria

y Equipo

Maquina: Revolvedora de 1 saco Hoja: de Marca: MIPSA Fecha: Modelo: M52-36 Clave

DATOS GENERALES Va =Valor de adquisición $ 12,550.00 Pn= Potencia nominal HP VII= Valor de llantas $ Tipo de combustible VN= Valor neto $ Pc= Precio combustible Vr= Valor de rescate 10.00% Fo = Factor de Operación Ti = Tasa de Interés 12.00% Grupo (I o II ) Ps = Prima de seguro 2.00% Cc = Capacidad de cárter Litro Fm = Factor de Mantenimiento 90.00% Ta = Tiempo entre cambio de aceite Horas Ve = Vida económica 4200 Horas FI = Factor de lubricante Ha = Tiempo trabajando por año Horas Pa= Precio del aceite $/litro Vu = Vida útil de llantas Hora

CARGOS FIJOS

ACTIVA

INACTIVA

EN ESPERA

Depreciación

D = Va- V r Ve

= -

= 2.69 o.40

Inversión

I = Va + V r 2 Ha

= + = 0.59 0.59

Seguro

S = Va + V r 2 Ha

= + = 0.10 0.10

Mantenimiento

M = Fm x D

= x = 2.42 0.00

Subtotal

5.80

1.09

CARGOS POR INSUMOS

Combustible Co = Fo x Pn x Pc

= =

2.42

0.12

Lubricantes

L=[Cc + (Fo x Fi)Pn[ Ta

Pa = ( + ) = 0.14 0.01

Llantas

V = VII Vu

=

Subtotal

2.63 0.13

CARGOS POR OPERACION

Operador $ Turno

Operación = O = So

8 Horas

Ayudante $ Turno

= $ 8 Horas

= 10.73 10.73

SUMA de So $

Turno

Subtotal

10.73 10.73

Costo Directo Hora Maquina

ACTIVA $ 19.17

INACTIVA 11.96

EN ESPERA

A t e n t a m e n t e ________________________

Nombre y firma del licitante y/o Nombre y firma del apoderado o representante legal El presente formato deberá ser reproducido en hojas membretadas del licitante, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado


H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE

BALANCAN, TABASCO

DOCUMENTO E. 9

Explosión de Insumos


H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE

BALANCAN, TABASCO

DOCUMENTO E. 9

BALANCAN, Tab. a ______ de ______ del 2017.

EXPLOSIÓN DE INSUMOS

Licitación Pública Estatal No.: Obra: Proponente:

Explosión de Insumos

Concepto Unidad Costo Volumen Importe

Materiales

Suma:

Mano de Obra.

Suma:

Equipo.

Suma:

Suma Total:




El presente formato deberá ser reproducido en hojas membretadas del licitante, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado Se deberá anexar las cotizaciones solicitadas de los cinco materiales más relevantes en monto.


H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE

BALANCAN, TABASCO

DOCUMENTO E. 10

Análisis, calculo e integración de los costos indirectos


H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE

BALANCAN, TABASCO

DOCUMENTO E.10

1.- ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

LICITACIÒN No.: BALANCAN, Tab. a ______ de ______ del 2017. OBRA: UBICACIÓN:

CONCEPTO ADMON CENTRAL ADMON DE CAMPO

IMPORTE PORCENTAJE IMPORTE PORCENTAJE

I. HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES

A.- PERSONAL DIRECTIVO

B.- PERSONAL TÉCNICO

C.- PERSONAL ADMINISTRATIVO

D.- CUOTAS PATRONAL DE SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS CONCEPTOS A, B Y C

E.- PRESTACIONES A QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS A, B Y C

F.- PASAJES Y VIÁTICOS PARA LOS CONCEPTOS A, B Y C

G.- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE LOS INCISOS A, B Y C.

SUMAS

II. DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTAS

A.- EDIFICIOS Y LOCALES

B.- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA

C.- BODEGAS

D.- INSTALACIONES GENERALES

E.- EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

F.- DEPRECIACIÓN O RENTA Y OPERACIÓN DE VEHICULOS

G.- CAMPAMENTO

SUMAS

III. SERVICIOS

A.- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS

B.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

C.- DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA

D.- CORRESPONSABLE DE OBRA

SUMAS

IV. FLETES Y ACARREOS

A.- CAMPAMENTOS

B.- EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

C.- PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

D.- MOBILIARIO

SUMAS

V. GASTOS DE OFICINA

A.- PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIOS

B.- CORREOS, FAX, TELÉFONOS, TELÉGRAFO, RADIO

C.- EQUIPO DE COMPUTACIÓN

D.- SITUACIÓN DE FONDOS

E.- COPIAS Y DUPLICADOS

F.- LUZ, GAS, Y OTROS CONSUMOS

G.- GASTO DE LICITACIÒN

SUMAS

VI. CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO

SUMAS

VII. SEGURIDAD E HIGIENE

SUMAS

VIII. SEGUROS Y FIANZAS

SUMAS

IX. TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

A.- CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CAMINOS DE ACCESO

B.- MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO

C.- CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES GENERALES:

1.- DE CAMPAMENTO

2.- DE EQUIPO DE COSTRUCCIÓN

3.- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

SUMAS

TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE ADMON. CENTRAL Y CAMPO

COSTO DIRECTO DE LA OBRA

COSTO INDIRECTO DE LA OBRA


_________________________ Nombre y firma del apoderado o representante legal

El presente formato deberá ser reproducido en hojas membretadas del licitante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado.


H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE

BALANCAN, TABASCO

DOCUMENTO E. 11

Análisis, calculo e integración del Costo por Financiamiento


H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE

BALANCAN, TABASCO

a) Generalidades El costo del financiamiento de los trabajos estará representado por un %(PORCENTAJE) de la suma de los costos Directos e Indirectos. Para la determinación de ese costo deberán de considerarse los gastos que realiza el contratista en la ejecución de los trabajos, anticipos, pagos por las estimaciones que recibirá y la tasa de interés que aplicará debiéndose adjuntar el análisis solicitado, en caso contrario será motivo de descalificación b) Ejemplo de determinación: Se anexa un ejemplo de obtención del costo por financiamiento, se hace la observación de que la tabla de valores, que se presenta así como los demás datos son un ejemplo, por lo que el contratista está obligado a adaptar la estructura base de obtención del costo a los valores reales de la obra en sus diversos conceptos que intervienen en el mencionado costo. Se debe respetar la estructura de análisis de los valores para poder obtener correctamente el valor del financiamiento.


H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE

BALANCAN, TABASCO

DOCUMENTO E.11

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO


CONCEPTOS ( 4 ) Costo Directo +

Gastos Indirectos

M E S E S

1 2 3 4 5 6

MONTO DE LA OBRA CON IND. 436,945.45

93,724.80

199,159.74

144,060.91

PORCENTAJE MENSUAL 100.00% 21.45% 45.58% 32.97%

EROGACIÓN MENSUAL ACUM.

93,724.80

292,884.54

436,945.45

PORCENTAJE MENSUAL ACUM. 21.45% 67.03% 100.00%

CONCEPTOS ( 4 ) M E S E S

1 2 3 4 5 6

ANTICIPO (30%) 131,083.64

SALDO NUEVO 131,083.64 37,358.84 -96,193.55 -100,842.64

EGRESOS (-) -93,724.80 -199,159.74 -144,060.91 0.00

INGRESOS 0.00 93,724.80 199,159.74 144,060.91

AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO (-) 0.00 -28,117.44 -59,747.92 -43,218.27

SALDO 37,358.84 -96,193.55 -100,842.64 0.00

TASA ACTIVA ANUAL 11.62% / 12 MESES = 0.97%

SALDO TASA IMPORTE

MES 1 Importe por financiar = 0 X 0.97% = 0.00

MES 2 96,193.55 X 0.97% = 933.08

MES 3 100,842.64 X 0.97% = 978.17

MES 4 0.00 X 0.97% = 0.00

MES 5 0.00 X 0.97% = 0.00

MES 6 0.00 X 0.97% = 0.00

SUMA DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO 1,911.25

% DE FINANCIAMIENTO = SUMA DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO X 100 = 1,911.25 X 100 = 0.44%

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO 436,945.45

Para el análisis, cálculo e integración del porcentaje del costo por financiamiento se deberá considerar lo siguiente: I. Que la calendarización de egresos esté acorde con el programa de ejecución de los trabajos y el plazo indicado en la propuesta. II. Que el porcentaje del costo por financiamiento se obtenga de la diferencia que resulte entre los ingresos y egresos, afectado por la tasa de interés propuesta, y dividida entre el costo directo más los costos indirectos;

III. Que se integre por los siguientes ingresos: a. Los anticipos que se otorgarán al contratista durante el ejercicio del contrato, y b. El importe de las estimaciones a presentar, considerando los plazos de formulación, aprobación, trámite y pago; deduciendo la amortización de los anticipos concedidos, IV. Que se integre por los siguientes egresos: a. Los gastos que impliquen los costos directos e indirectos; b. Los anticipos para compra de maquinaria o equipo e instrumentos de instalación permanente que en su caso se requieran, y c. En general, cualquier otro gasto requerido según el programa de ejecución.

Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador económico específico y se deberá de anexar una copia del Diario Oficial con el indicador seleccionado para dicho cálculo. DEBERÁ UTILIZARSE PARA EL CÁLCULO DE FINANCIAMIENTO, EL "IMPORTE TOTAL DE LA OBRA CON INDIRECTOS" Y NO EL "IMPORTE TOTAL DE LA OBRA CON SOBRECOSTO".


_________________________

Nombre y firma del apoderado o representante legal El presente formato deberá ser reproducido en hojas membretadas del licitante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado.


H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE

BALANCAN, TABASCO

DOCUMENTO E. 12

Utilidad Propuesta por el licitante


H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE

BALANCAN, TABASCO

DOCUMENTO E. 12

UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE



P R E S E N T E

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 187 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Tabasco, le comunico que el porcentaje de utilidad propuesto en la integración de nuestra propuesta es el _____ (___________________________________). En el cual esta considerado las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa.

LICITACIÓN No.: OBRA: UBICACIÓN:


_________________________ Nombre y firma del apoderado o representante legal



H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE

BALANCAN, TABASCO

DOCUMENTO E. 13

Integración de los Precios Unitarios


H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE

BALANCAN, TABASCO

Datos Básicos de los Precios Unitarios

a) Generalidades

El análisis e integración de los precios unitarios que presenten los postores para esta Licitación debe realizarse bajo la normatividad imperante en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas, la Ley de Obras públicas y servicios relacionadas con las mismas del estado y “La Dirección” de la Administración Municipal, así como las demás disposiciones señaladas en estas bases de esta Licitación. Los Precios Unitarios de manera enunciativa más no limitativa deben de incluir los siguientes puntos:

Presentarse en moneda nacional y sus unidades en el sistema métrico decimal.

Presentarse escritos a máquina o en letra de molde a tinta.

No deberán presentarse análisis en cuyos elementos intervengan unidades que indiquen cantidades globales no referenciadas como “destajos”, “lotes” o cualquier otra, esto es aplicable tanto en para el concepto de materiales como maquinaria, equipo o cualquier otro que intervenga en el Precio Unitario.

El incumplimiento a cualquiera de las normas o disposiciones antes señaladas podrá ser motivo de inmediata descalificación por lo que el Postor está obligado a conocer de manera detallada los lineamientos expuestos en estas bases y será su única y estricta responsabilidad el no hacerlo.

El proponente analizará los precios unitarios de todos los conceptos que aparecen en el catálogo de conceptos, incluido en el punto El análisis de precios unitarios deberá hacerse de conformidad con lo señalado en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del estado y su Reglamento de obras publicas Los costos directos incluirán los cargos por concepto de materiales, mano de obra, herramienta maquinaria y equipo de construcción.


H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE

BALANCAN, TABASCO

DOCUMENTO E.13

INTEGRACION DE LOS PRECIOS


ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

CLAVE DEL CONCEPTO:_______________________________________ UNIDAD: _______________ CONCEPTO:

CLAVE MATERIALES UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

TOTAL MATERIALES $

CLAVE MANO DE OBRA UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

RENDIMIENTO: TOTAL MANO DE O. $

CLAVE MAQ. , HMTA Y EQ. DE SEG. UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

TOTAL MAQ. E.Y H. $

FORMULAS CD = COSTO DIRECTO.

CI = COSTO INDIRECTO. ______%

CI= CD X CI SUMA

CF = FINANCIAMIENTO. ______%

CF= (CI + CD) X CF SUMA

CU = UTILIDAD. ______%

CU= (CD + CI + CF) X CU SUMA

PU = CD + CI +CF + CU PRECIO UNITARIO. $


_________________________




H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE

BALANCAN, TABASCO

DOCUMENTO E. 14

Constancia de conocimiento del anticipo


H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE

BALANCAN, TABASCO

DOCUMENTO E. 14

CONSTANCIA DE CONOCIMIENTO DEL ANTICIPO



P R E S E N T E Me refiero a la Licitación Públicas Estatal N° ___________, relativo a la obra: Que se realizará en _______________________________ en la que se indicó que se otorgará un ANTICIPO de 30.00 % para iniciación de los trabajos, adquisición de materiales y demás insumos sobre el importe asignado para el presente ejercicio. Sobre el particular, manifiesto a usted por mi propio derecho o como representante legal de la empresa _________________________ que se ha tomado la debida nota de los anticipos que se otorgan que las cantidades estipuladas deben estar apegadas al análisis de financiamiento que a su vez este debe ser congruente con el programa de ejecución de los trabajos. Manifiesto a usted que los anticipos para inicio y adquisición de materiales y demás insumos se a aplicado a lo dispuesto en el Art. 53 fracción primera, segunda y tercera de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas del estado de Tabasco.






H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE

BALANCAN, TABASCO

DOCUMENTO E. 15

Programa calendarizado de ejecución General de los trabajos con montos mensuales ( Por conceptos )


H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE

BALANCAN, TABASCO

DOCUMENTO E. 15

BALANCAN, Tab. a ______ de ______ del 2017. DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

Licitación numero: Obra: Fecha de inicio, fecha de terminación, plazo de ejecución

Programa calendarizado de ejecución general de los trabajos con montos mensuales ( Por

conceptos )

Clave Concepto Unidad Cantidad Precio

Unitario MESES Importe

PARCIALES POR MES

ACUMULADO POR MES






H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE

BALANCAN, TABASCO

DOCUMENTO E. 16

Programa calendarizado de utilización de maquinaria y equipo de construcción con montos mensuales


H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE

BALANCAN, TABASCO

DOCUMENTO E. 16




Programa calendarizado de utilización de maquinaria y equipo de construcción con

montos mensuales

No.

Maquinaria y Equipo

Unidad

Cantidad

Costo

Horario

MESES

Importe

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PARCIALES POR MES

ACUMULADO POR MES






H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE

BALANCAN, TABASCO

DOCUMENTO E. 17

Programa calendarizado de adquisición de Materiales con montos mensuales


H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE

BALANCAN, TABASCO

DOCUMENTO E. 17




Programa calendarizado de adquisición de

materiales con montos mensuales

No.

Material o equipo (s) de instalación permanente

Unidad

Cantidad

Costo Unitario

MESES

Importe

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PARCIALES POR MES

ACUMULADO POR MES






H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE

BALANCAN, TABASCO

DOCUMENTO E. 18

Programa calendarizado de Utilización del personal obrero con montos mensuales


H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE

BALANCAN, TABASCO

DOCUMENTO E. 18




Programa calendarizado de utilización del personal obrero con montos mensuales

No.

Personal Unidad

Cantidad

Salario real

MESES

Importe

1 2 3 4 5 6 7 8 9

SUMAS PARCIALES POR MES

ACUMULADO POR MES






H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE

BALANCAN, TABASCO

DOCUMENTO E. 19

Programa calendarizado de Utilización del personal técnico administrativo con montos mensuales

[


LICITACION PÚBLICA ESTATAL: No. 56065001-002-10

H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE

BALANCAN, TABASCO

DOCUMENTO E. 19 BALANCAN, Tab. a ______ de ______ del 2017.



Programa calendarizado de utilización del personal

técnico administrativo con montos mensuales

No.

Personal Unidad

Cantidad

Salario real

MESES

Importe

1 2 3 4 5 6 7 8 9

SUMAS PARCIALES POR MES

ACUMULADO POR MES

A t e n t a m e n t e _________________________ Nombre y firma del licitante y/o

Nombre y firma del apoderado o representante legal El presente formato deberá ser reproducido en hojas membretadas del licitante, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indica

[


LICITACION PÚBLICA ESTATAL: No. 56065001-002-10


DOCUMENTO E. 20

* Archivo Electrónico en CD, de la propuesta económica en software de precios unitarios (Opus, Neodata, Etc.)

Documents

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCAN, TABASCO. · construccion de drenaje sanitario en la col. niÑos heroes localidad: 270010001.- cd. balancan tab visita de obra (37-xvi) junta