Upload
others
View
14
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
AYUNTAMIENTO DE UTIEL Tfno.- 96 217 05 04 Fax.- 96 217 23 78
E-mail.- [email protected]
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO
PLENO, EL DIA VEINTISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL ONCE
En Utiel, a veintiséis de abril de dos mil once, siendo las veinte horas, se
reunieron en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de Utiel, bajo la presidencia del
Sr. Alcalde-Presidente, D. José Luís Ramírez Ortiz, los señores que a continuación se
relacionan, al objeto de celebrar la presente sesión ordinaria a la cual han sido debidamente
citados de conformidad con el art. 21.1.c), de la Ley 7/1985, Reguladora de Bases de
Régimen Local:
ASISTENTES
Alcalde - Presidente: D. José Luis Ramírez Ortiz
Concejales:
D. Santiago Ponce Junquero.
Dña. Mª Isabel Yuste Pons
D. José Ramón Ezpeleta Piorno
Dña. Jero Jiménez Jiménez
D. Gonzalo Viana Iranzo
D. Felix Salvador Ortiz Ortiz
Dña. Isabel Ramírez Jiménez
Dña. Esperanza Ruiz Valle
D. Francisco Argudo Ramírez
Dña. Paula Roda Mayordomo
D. Adrian Rayto Cámara Teruel
Dña. Mª Luisa Isabel Herráez Cano
D. Miguel Moya Moya
D. José Andres Medina
Dña. Susana Campillos Ballesteros
Disculpa su asistencia.-
D. Fernando Benlliure García
Secretario: D. José Manuel Guerrero Arona.
A continuación, el Pleno de la Corporación Municipal estudia los distintos asuntos
incluidos en el Orden del Día:
1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.-
Abierto el acto por el Sr. Alcalde-Presidente, se dio cuenta del acta
correspondiente a la sesión celebrada el día treinta y uno de marzo de de dos mil once con
carácter ordinario.
Encontrando conforme su contenido, la Corporación, por unanimidad de sus
miembros presentes, acuerda prestarle su aprobación, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 91 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
2.- DESIGNACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LAS MESAS ELECTORALES
PARA LAS PRÓXIMAS ELECCIONES LOCALES Y AUTONÓMICAS 2011,
CONVOCADAS POR REAL DECRETO 424/2011, DE 28 DE MARZO (B.O.E. NÚM.
75 DE 29 DE MARZO DE 2011).
El señor Alcalde expone que, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 25,
26 y 27 de la vigente Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, la
formación de las mesas electorales compete a los Ayuntamientos, bajo la supervisión de la
Junta Electoral de Zona.
La Corporación se da por enterada del contenido de las indicadas normas
legales, y seguidamente procede, por sorteo público entre la totalidad de las personas
censadas en la sección correspondiente que cumplen los requisitos exigidos, a designar
titulares y suplentes de cada una de las mesas electorales que la componen, utilizando para
ello el programa informático facilitado por el Instituto Nacional de Estadística denominado
“Conoce”, dando el siguiente resultado:
DISTRITO CENSAL: 01 SECCIÓN: 001 MESA: A
DIST SECC MESA CARGO IDENT NOMBRE APELLIDO1 APELLIDO2
1 1 A P 73574050V ANTONIO ARGILES ANDRES
1 1 A PS1 73733522F RAFAEL BIECO SAEZ
1 1 A PS2 22652389B LUCIO ABELLAN MONSALVE
1 1 A V1 19401705D MANUEL ALCAIDE ZAFRILLA
1 1 A V1S1 73524598S JULIO FERNANDEZ MARTINEZ
1 1 A V1S2 73641705Y PILAR GARZARAN GIMENEZ
1 1 A V2 73524469R PILAR HERNANDEZ HERNANDEZ
1 1 A V2S1 73524855L MARIA ASUNCION IRANZO PEREZ
1 1 A V2S2 73778321W YOLANDA HERNANDEZ JIMENEZ
RESERVAS
DIST SECC MESA CARGO IDENT NOMBRE APELLIDO1 APELLIDO2
1 1 A P 22697834P CARMELINA HERNANDEZ LATORRE
1 1 A V1 73733365B M. MERCEDES IRANZO MORENO
1 1 A V2 73660100R ESTHER BLASCO MARZO
DISTRITO CENSAL: 01 SECCIÓN: 001 MESA: B
DIST SECC MESA CARGO IDENT NOMBRE APELLIDO1 APELLIDO2
1 1 B P 73534500G GREGORIO GIL MARCO CELDRAN
1 1 B PS1 24360935W MARIA DEL CARMEN VIDAL MOYA
1 1 B PS2 73561244E M. DEL CARMEN YAGUE MARTINEZ
1 1 B V1 53253750X YASMINA MARTINEZ RUEDA
1 1 B V1S1 04616109D FRANCISCO JULIAN MARTINEZ NOGUEROL
1 1 B V1S2 73553509S MIGUEL LLAHOSA CUEVAS
1 1 B V2 73725927W ARACELI PASCUAL MORENO
1 1 B V2S1 73524708X REMEDIOS MORALES HERNANDEZ
1 1 B V2S2 24393247E FERNANDO MANUEL ORTIZ PEREZ
RESERVAS
DIST SECC MESA CARGO IDENT NOMBRE APELLIDO1 APELLIDO2
1 1 B P 73552510M JOSE LUIS LOPEZ GONZALEZ
1 1 B V1 73548104S ANTONIO PARDO RUIZ
1 1 B V2 73725801Z PEDRO LATORRE DELGADO
DISTRITO CENSAL: 01 SECCIÓN: 002 MESA: U
DIST SECC MESA CARGO IDENT NOMBRE APELLIDO1 APELLIDO2
1 2 U P 73595500P EVA SOFIA AGUILAR COZAR
1 2 U PS1 48382897M AMPARO ROYO BONET
1 2 U PS2 73569325F ROCIO HERNANDEZ MORENO
1 2 U V1 73533243N JOSE ANTONIO GARCIA HUERTA
1 2 U V1S1 74476333X JUAN ANDRES OÑATE PICAZO
1 2 U V1S2 85079314Z MARIA ANGELES IBAÑEZ CLEMENTE
1 2 U V2 22673447R CARMEN MARIA CLEMENTE AGUILAR
1 2 U V2S1 73651527F ESPERANZA GIMENEZ MONTEAGUDO
1 2 U V2S2 19402923P ERNESTO HONRUBIA BALLESTEROS
RESERVAS
DIST SECC MESA CARGO IDENT NOMBRE APELLIDO1 APELLIDO2
1 2 U P 73563012L LAURA IRANZO RAMIREZ
1 2 U V1 73571015H LAURA ESCAMILLA MARTINEZ
1 2 U V2 85086457G JESUS VALVERDE ORTIZ
DISTRITO CENSAL: 02 SECCIÓN: 001 MESA: A
DIST SECC MESA CARGO IDENT NOMBRE APELLIDO1 APELLIDO2
2 1 A P 33411917R RAMON GODOY SORO
2 1 A PS1 29167435P M. CARMEN IRANZO GALLEGA
2 1 A PS2 24366138F JOSE LUIS BALLESTER PEREZ
2 1 A V1 07008836T MARIA GUADALUPE BAUTISTA PLASENCIA
2 1 A V1S1 29201717C MARIA ISABEL ALVAREZ URES
2 1 A V1S2 22585458X LETICIA ISABEL GOMEZ ARIZA
2 1 A V2 52276829Z JAVIER ACUA MARTINEZ
2 1 A V2S1 10826771G AMADEO IBAÑEZ GARCIA
2 1 A V2S2 18444921W ANTONIO ADALID ESLAVA
RESERVAS
DIST SECC MESA CARGO IDENT NOMBRE APELLIDO1 APELLIDO2
2 1 A P 85086663 A CARLOS GARCIA GOMEZ
2 1 A V1 70483183M MILAGROS ARAQUE GIRON
2 1 A V2 73540206Y ANTONIO GADEA REQUENA
DISTRITO CENSAL: 02 SECCIÓN: 001 MESA: B
DIST SECC MESA CARGO IDENT NOMBRE APELLIDO1 APELLIDO2
2 1 B P 24391739D ROSA MARIA TORTOLA GABALDON
2 1 B PS1 73575689T CARLOS MIOTA LATORRE
2 1 B PS2 73573393G SELICA PEREZ IBAÑEZ
2 1 B V1 73748315B JULIO VALLE GARCIA
2 1 B V1S1 08862188N FERNANDO LOZANO PONCE
2 1 B V1S2 75524191B MARIA LOBO GONZALEZ
2 1 B V2 73563758Y ISMAEL SAEZ ORDEN
2 1 B V2S1 52749403F PILAR VALCARCEL HERNANDEZ
2 1 B V2S2 73641439Q PEDRO MIOTA MARTINEZ
RESERVAS
DIST SECC MESA CARGO IDENT NOMBRE APELLIDO1 APELLIDO2
2 1 B P 24366517H PEDRO NAVARRO SEGURA
2 1 B V1 20031027M GUILLERMO ROCHER MARTI
2 1 B V2 85086461P FERNANDO TORTAJADA GRANERO
DISTRITO CENSAL: 02 SECCIÓN: 002 MESA: A
DIST SECC MESA CARGO IDENT NOMBRE APELLIDO1 APELLIDO2
2 2 A P 73724898P ANDRES BARBERA CARRION
2 2 A PS1 25393339M JOSEFA IRANZO GARCIA
2 2 A PS2 X5471741H NICUSOR BECHERESCU
2 2 A V1 73641507S REMEDIOS HERNANDEZ GONZALEZ
2 2 A V1S1 73572480B JUAN FRANCISCO DIAZ SALVADOR
2 2 A V1S2 73575351F DIEGO HERNANDEZ LOPEZ
2 2 A V2 73641644Z PILAR CARCEL GOMEZ
2 2 A V2S1 73770524W MARIA JESUS DONATO FERNANDEZ
2 2 A V2S2 73524698T LUISA AGUADO PLANELLS
RESERVAS
DIST SECC MESA CARGO IDENT NOMBRE APELLIDO1 APELLIDO2
2 2 A P 28994043J MERCEDES CARDONA CRUAÑES
2 2 A V1 73725798B M. CARMEN GOMEZ GARIJO
2 2 A V2 73563036C M. CARMEN IBAÑEZ TEBAR
DISTRITO CENSAL: 02 SECCIÓN: 002 MESA: B
DIST SECC MESA CARGO IDENT NOMBRE APELLIDO1 APELLIDO2
2 2 B P 73574114N DAVID SANCHEZ PLATERO
2 2 B PS1 73558035X MARIA JOSE PICULO CAÑADA
2 2 B PS2 73558003R SANDRA MURGUI PARDO
2 2 B V1 73524901L JOSE LUIS MONTEAGUDO PEREZ
2 2 B V1S1 73577420Y DANIEL MONTES MERCHANTE
2 2 B V1S2 19848991Z CARLOS RODRIGUEZ GINER
2 2 B V2 73656698A MIRIAM MONTEAGUDO FERRER
2 2 B V2S1 26749801L JOEL RUIZ MIOTA
2 2 B V2S2 19401476X JOSE VERGARA GEA
RESERVAS
DIST SECC MESA CARGO IDENT NOMBRE APELLIDO1 APELLIDO2
2 2 B P 73564014D M. JOSE OCHANDO GARCIA
2 2 B V1 73540027B JOSE LUIS PEREZ GOMEZ
2 2 B V2 73571001G ANGELA MARTINEZ GADEA
DISTRITO CENSAL: 02 SECCIÓN: 003 MESA: A
DIST SECC MESA CARGO IDENT NOMBRE APELLIDO1 APELLIDO2
2 3 A P 22544161K PABLO FRAIDIAS TRUYO
2 3 A PS1 26751560F CRISTINA GARCIA SOLAZ
2 3 A PS2 44854174B NOELIA GARCIA LOPEZ
2 3 A V1 19507510Z M. DEL CARMEN DOMINGUEZ HERNANDEZ
2 3 A V1S1 73540074N JUAN GADEA LANZA
2 3 A V1S2 73641703G MANUELA NATIVIDAD HUERTA LANDETE
2 3 A V2 07013312Z OLGA CARRERO RAMOS
2 3 A V2S1 73524693H JESUS HERNANDEZ GONZALEZ
2 3 A V2S2 44514467Z ANA CABALLERO ORTOLA
RESERVAS
DIST SECC MESA CARGO IDENT NOMBRE APELLIDO1 APELLIDO2
2 3 A P 52673221R LUCIA ALCALA HERNANDEZ
2 3 A V1 73534371J ISABEL IRANZO GISBERT
2 3 A V2 29739821F ASUNCION CRUZ RINCON
DISTRITO CENSAL: 02 SECCIÓN: 003 MESA: B
DIST SECC MESA CARGO IDENT NOMBRE APELLIDO1 APELLIDO2
2 3 B P 29200501T MACARENA TORRES LOPEZ
2 3 B PS1 73655335C MARIA REMEDIOS PEREZ GUERRERO
2 3 B PS2 70501723F JOSE IGNACIO LASERNA FABUEL
2 3 B V1 73655160Y PEDRO JOSE SANCHO LOPEZ
2 3 B V1S1 73655424V ENRIQUE RAMON HERNANDEZ
2 3 B V1S2 52741475Z DIEGO MUÑOZ GOMEZ
2 3 B V2 73540305J REMEDIOS VALERO OLMO
2 3 B V2S1 73654423M MANUEL MARTINEZ PARDO
2 3 B V2S2 29205412N JAVIER MARTINEZ MONTEAGUDO
RESERVAS
DIST SECC MESA CARGO IDENT NOMBRE APELLIDO1 APELLIDO2
2 3 B P 73586955L ANGEL RUEDA HERNANDEZ
2 3 B V1 73564220P MARTA MEMBRILLA BLANC
2 3 B V2 73579218X CRISTINA VERGARA SANCHEZ
DISTRITO CENSAL: 03 SECCIÓN: 001 MESA: A
DIST SECC MESA CARGO IDENT NOMBRE APELLIDO1 APELLIDO2
3 1 A P 24398840A MIGUEL GARCIA MARTINEZ
3 1 A PS1 52636751D EMILIO HORTELANO SORIANO
3 1 A PS2 73561334C MARIA ELVIRA GARIJO RUIZ
3 1 A V1 73778265S MIGUEL DIAZ PARDO
3 1 A V1S1 73641448W CARLOS CASTELLO GARIJO
3 1 A V1S2 73749999Q VICENTE BROSETA ESLAVA
3 1 A V2 73566049C RICARDO FERRER ALCANTARILLA
3 1 A V2S1 29192583V DAVID ALCORLO MARTINEZ
3 1 A V2S2 73655417X MANUEL DIAZ NAVARRO
RESERVAS
DIST SECC MESA CARGO IDENT NOMBRE APELLIDO1 APELLIDO2
3 1 A P 24373152Y ANTONIO GARCIA MOYA
3 1 A V1 73534508N JULIO FERNANDEZ TELLO
3 1 A V2 85082536Q M. PILAR GIMENEZ PEREZ
DISTRITO CENSAL: 03 SECCIÓN: 001 MESA: B
DIST SECC MESA CARGO IDENT NOMBRE APELLIDO1 APELLIDO2
3 1 B P 48387097L JOSE MANUEL VERGARA MARTINEZ
3 1 B PS1 73596432C DANIEL RUIZ IRANZO
3 1 B PS2 73524897S ROQUE FERNANDO RAMIREZ ESCAMILLA
3 1 B V1 73561338R ANA JULIANA VALERO MORALES
3 1 B V1S1 02299465V MANUEL SANCHEZ JIMENEZ
3 1 B V1S2 73641741L JOSE LORENZO MOLINA ESCAMILLA
3 1 B V2 73733434B ANTONIO ZAFRILLA MONTES
3 1 B V2S1 22524481Y OCTAVIO MAESO BRIZ
3 1 B V2S2 47252844B ALBA MORA MIÑANO
RESERVAS
DIST SECC MESA CARGO IDENT NOMBRE APELLIDO1 APELLIDO2
3 1 B P 73579949M PAULA RUIZ MONTES
3 1 B V1 73524475F JULIA PONCE GIMENEZ
3 1 B V2 73578652L RODRIGO RUIZ CONTRERAS
DISTRITO CENSAL: 03 SECCIÓN: 002 MESA: A
DIST SECC MESA CARGO IDENT NOMBRE APELLIDO1 APELLIDO2
3 2 A P 26746049Q DAVID HERVAS ALONSO
3 2 A PS1 73534510Z MARIA ANGELA GARCIA LOPEZ
3 2 A PS2 73560019Q JULIO GARIJO GARCIA
3 2 A V1 73558683Z FERNANDO GARCIA GABALDON
3 2 A V1S1 73534513V ELVIRA FERNANDEZ PEREZ
3 2 A V1S2 73656330A SANDRA CERVERA LOPEZ
3 2 A V2 73533197N MARIA REMEDIOS HERNANDEZ SERRANO
3 2 A V2S1 73770465N ADA MARIA GONZALEZ SANZ
3 2 A V2S2 73641830Q JULIA GIMENEZ PEREZ
RESERVAS
DIST SECC MESA CARGO IDENT NOMBRE APELLIDO1 APELLIDO2
3 2 A P 20390084D JOSE CAMARA CATALAN
3 2 A V1 73552562B MIGUEL ANGEL CAMPILLOS GARCIA
3 2 A V2 44900001E M. CRISTINA CONDE GIRALDA
DISTRITO CENSAL: 03 SECCIÓN: 002 MESA: B
DIST SECC MESA CARGO IDENT NOMBRE APELLIDO1 APELLIDO2
3 2 B P 29198788N MARIA ASUNCION YUSTE IRANZO
3 2 B PS1 53056942J MARIANO MARES CHORRO
3 2 B PS2 73534425K ROSALIA MARTINEZ LOPEZ
3 2 B V1 73641427G ANA MARIA MARTINEZ AGUILAR
3 2 B V1S1 04550372Y MARIA DEL PILAR MARIN MARTIN
3 2 B V1S2 73770483F CESAR MARTINEZ LATORRE
3 2 B V2 73544432T MARIA VICTORIA MARTINEZ CASINOS
3 2 B V2S1 73564545B JUAN MANUEL ORTOLA CORTES
3 2 B V2S2 15116207D ELOY LAGAR MENDEZ
RESERVAS
DIST SECC MESA CARGO IDENT NOMBRE APELLIDO1 APELLIDO2
3 2 B P 73579115E MIGUEL ANTONIO REQUENA SANCHEZ-COGOLLUDO
3 2 B V1 73539838Y M. CARMEN LLAMAS SAEZ
3 2 B V2 73655415P ROCIO LOPEZ REOLID
DISTRITO CENSAL: 03 SECCIÓN: 003 MESA: A
DIST SECC MESA CARGO IDENT NOMBRE APELLIDO1 APELLIDO2
3 3 A P 26750760N MARIA ELENA DESCALZO MARTINEZ
3 3 A PS1 73552520S RAFAEL GARCIA GIMENEZ
3 3 A PS2 73557978E JESUS BLASCO PEDRET
3 3 A V1 73576014A ANGELES GIMENEZ GALLEGO
3 3 A V1S1 73571917T MARIA DEL SOL GARCIA FERNANDEZ
3 3 A V1S2 73655548A JOSE LUIS CARCEL ALVAREZ
3 3 A V2 04575157C ROSA BUSTAMANTE CHAVARRIA
3 3 A V2S1 22698182B JAVIER VICENTE FRANCES LAHUERTA
3 3 A V2S2 X4263762E OCTAVIAN CLAUDIU GIURGIU
RESERVAS
DIST SECC MESA CARGO IDENT NOMBRE APELLIDO1 APELLIDO2
3 3 A P 73778292L INMACULADA GARIJO NUÑEZ
3 3 A V1 73576350V CARLOS ESTEBAN GARCIA
3 3 A V2 73540118X ROBERTO JIMENEZ PONCE
DISTRITO CENSAL: 03 SECCIÓN: 003 MESA: B
DIST SECC MESA CARGO IDENT NOMBRE APELLIDO1 APELLIDO2
3 3 B P 21703585A NABIL SMAILI BOURAHLA
3 3 B PS1 22548745M VERONICA MARTINEZ SENDRA BUSUTIL
3 3 B PS2 73577802C M DEL CARMEN MARZAL PEREZ
3 3 B V1 19401635P MARIA RUIZ GONZALEZ
3 3 B V1S1 73655194V MIGUEL LOPEZ CARCEL
3 3 B V1S2 73539821N FRANCISCA NAVARRO JARA
3 3 B V2 52634765R FERNANDO MIGUEL UTIEL
3 3 B V2S1 73524661D ISABEL MORENO GABARRI
3 3 B V2S2 73641733B TEODORO PARDO JARQUE
RESERVAS
DIST SECC MESA CARGO IDENT NOMBRE APELLIDO1 APELLIDO2
3 3 B P 48309548 A M. DE LOS ANGELES MARTIN MERINO
3 3 B V1 75306009F JOSE MARTINEZ DURAN
3 3 B V2 73595894B CHRISTIAN MONTES CUBELLS
DISTRITO CENSAL: 04 SECCIÓN: 002 MESA: A
DIST SECC MESA CARGO IDENT NOMBRE APELLIDO1 APELLIDO2
4 2 A P 73574750G MARIA EMILIA ABELLAN ALBERO
4 2 A PS1 33411741D OSCAR SUAREZ ASIS
4 2 A PS2 45632292Q DAVID IRANZO LOPEZ
4 2 A V1 73650365H ESTEBAN LOPEZ GONZALEZ
4 2 A V1S1 73525017C MIGUEL PEREZ MOYA
4 2 A V1S2 73750045Q VICTORIA MARIA LATORRE IRANZO
4 2 A V2 73725638N MARIA NAVARRO IRANZO
4 2 A V2S1 52685235D MARIA AZUCENA SEPULVEDA CULEBRAS
4 2 A V2S2 85086542C CRISTINA INIESTA LOPEZ
RESERVAS
DIST SECC MESA CARGO IDENT NOMBRE APELLIDO1 APELLIDO2
4 2 A P 73650339S ROSA MARIA RAMIREZ GONZALEZ
4 2 A V1 73525019E MARIA ORTIZ CONEJEROS
4 2 A V2 73578901S ANA MARIA ABELLAN VIANA
DISTRITO CENSAL: 04 SECCIÓN: 002 MESA: B
DIST SECC MESA CARGO IDENT NOMBRE APELLIDO1 APELLIDO2
4 2 B P 73575768X SHEILA JUNQUERO SOLAZ
4 2 B PS1 73577127N ANDREA GONZALEZ NAVARRO
4 2 B PS2 73571262N NORA JUNQUERO SOLAZ
4 2 B V1 22491654T SALVADOR GARCIA VALERO
4 2 B V1S1 20157347D ISRAEL GARCIA PONCE
4 2 B V1S2 73770672N ROCIO HERNANDEZ MARTINEZ
4 2 B V2 73579414E JORGE GONZALEZ NAVARRO
4 2 B V2S1 22531962N CARMEN NAVARRO PEREZ
4 2 B V2S2 04552334J CARMELINA FEZ DE SANCHO
RESERVAS
DIST SECC MESA CARGO IDENT NOMBRE APELLIDO1 APELLIDO2
4 2 B P 73770678H DAVID BENLLIURE PONCE
4 2 B V1 73579705Z MONICA CHILLARON PEREZ
4 2 B V2 73540278D M. VICTORIA MARIN MARTINEZ
DISTRITO CENSAL: 04 SECCIÓN: 002 MESA: C
DIST SECC MESA CARGO IDENT NOMBRE APELLIDO1 APELLIDO2
4 2 C P 73571546C JAVIER ATIENZA GARCIA
4 2 C PS1 73578053H MARIA GODOY GARCIA
4 2 C PS2 45631686P FRANCISCO JAVIE ARGUDO NEIRA
4 2 C V1 73641810L AGUSTIN GONZALEZ FERNANDEZ
4 2 C V1S1 22513795S M. CARMEN VIANA LINUESA
4 2 C V1S2 Y0123386M ANA HORTA
4 2 C V2 24392351T MIGUEL ANGEL VIANA PALOMARES
4 2 C V2S1 22509073P GUILLERMO VALERO VERDU
4 2 C V2S2 19506284F OTILIO BONACHO DOMINGUEZ
RESERVAS
DIST SECC MESA CARGO IDENT NOMBRE APELLIDO1 APELLIDO2
4 2 C P 73544406C M. ISABEL CLEMENTE YAGÜE
4 2 C V1 73577361Q ROBERTO SOLAZ GABALDON
4 2 C V2 25400327R LUIS GARRIDO CARRERA
Acordando asimismo que se notifique la designación a los interesados en el
plazo de tres días.
Terminado el sorteo, la Corporación da por formadas las mesas electorales y
acuerda remitir a la Junta Electoral de Zona los nombramientos respectivos, a los efectos de
su supervisión.
3.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA ORDENANZA DE TELEFONÍA MÓVIL
ADAPTADA A LA SENTENCIA JUDICIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.
Por el Sr. Secretario se da lectura del Dictamen de la Comisión Informativa de
Urbanismo que literalmente se transcribe:
“1.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio de la Jurisdicción contencioso-administrativa, “Las partes están obligadas a cumplir
las Sentencias en la forma y términos que en estas se consignen”
Considerando que en fecha 14 de septiembre de 2010, fue dictada Sentencia
por el Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso- Administrativo Sección Cuarta, en virtud
de la cual se resuelve; “Anular y dejar sin efecto la Sentencia de fecha 8 de junio de 2005, del
TSJCV, exclusivamente en lo referente a los artículos de la Ordenanza que a continuación
serán objeto de anulación.
Dichos artículos anulados por el Tribunal Supremo son; artículo 4.6 “ Las
estaciones base o cualquier instalación de telefonía móvil deberán ubicarse obligatoriamente
en suelo no urbanizable y el artículo 12.1.1 “Preferentemente las instalaciones de telefonía
móvil deberán ubicarse en suelo no urbanizable de propiedad municipal con una distancia de
al menos 1000 m lineales del suelo calificado como urbano o urbanizable.
Considerando asimismo la Sentencia dictada por el Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana de fecha 8 de junio de 2005, en cuanto a los artículos
que anuló dicha Sentencia y que no han sido revocados por el Supremo, por lo tanto los
articulos 12.3.2 y 19 y el artículo 24 deben ser anulados por ser contrarios a derecho.
Considerando los citados artículos y visto que el Proyecto presentado reúne
la documentación legal establecida en la Ley Urbanística Valenciana
Considerando que conforme el art. 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de Bases de Régimen Local, corresponde al PLENO las siguientes atribuciones:
“La aprobación inicial, de las Ordenanzas locales corresponde al Pleno”
Considerando así mismo lo dispuesto en el citado artículo, la aprobación de
las Ordenanzas locales se ajustarán al siguiente procedimiento:
a) Aprobación inicial por el Pleno.
b) Información Pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo
de 30 días para la presentación de reclamaciones y sugerencias.
c) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas
dentro del plazo y aprobación definitiva por el Pleno.
En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia
se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional. :
A la vista de todo ello, se propone al PLENO la adopción del siguiente
acuerdo:
PIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de la ordenanza
reguladora de la instalación, modificación y funcionamiento de los elementos y equipos
de telecomunicación que utilicen el espacio radioeléctrico, adaptándola a la Sentencia
del Tribunal Supremo de fecha 14 de septiembre de 2010.
SEGUNDO.- Someter la modificación a información Pública por plazo de 30
días hábiles conforme determina el art. 49 de la Ley de Bases de Régimen Local.
TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda
clase de documentos relacionados con este asunto.”
Sometida la propuesta a votación resulta aprobada por unanimidad de los
miembros presentes que integran la Corporación Municipal.
4.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS
DE LA MANCOMUNIDAD DEL INTERIOR TIERRA DEL VINO.
Por el Sr. Secretario se da lectura del Dictamen de la Comisión Informativa de
Hacienda que literalmente se transcribe:
“Vista la propuesta que presenta la Mancomunidad del Interior Tierra del
Vino, para la aprobación de la Modificación de los ESTATUTOS DE LA
MANCOMUNIDAD DEL INTERIOR TIERRA DEL VINO, para la adecuación de los
vigentes que regulan el funcionamiento de la Mancomunidad a la Ley 8/2010, de 23 de junio
de Régimen Local de la Comunidad Valenciana y en cumplimiento de lo establecido en la
Disposición Transitoria Sexta de la norma mencionada, una vez examinado su contenido y
entendiendo conforme la redacción de los mismos, el Ayuntamiento Pleno acuerda lo
siguiente:
Primero.- Aprobar definitivamente los ESTATUTOS DE LA
MANCOMUNIDAD DEL INTERIOR TIERRA DEL VINO, de conformidad con el
artículo 95 de la Ley 8/2010, de 23 de junio de Régimen Local de la Comunidad Valenciana.
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Mancomunidad del Interior
Tierra del Vino, al objeto de que tramiten el expediente ante la Generalitat Valenciana y su
posterior publicación en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana y su inscripción, en su
caso, en el Registro de Entidades Locales de la Comunidad Valenciana.”
Sometida la propuesta a votación resulta aprobada por unanimidad de los
miembros presentes que integran la Corporación Municipal y que representan la mayoría
absoluta de la misma.
5.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA DECLARACIÓN DE ESPECIAL
INTERÉS O UTILIDAD MUNICIPAL POR CIRCUNSTANCIAS “ECONÓMICAS,
DE FOMENTO DE EMPLEO, URBANÍSTICAS O SOCIALES” PARA LA OBRA DE
“TRASLADO Y AMPLIACIÓN DE BODEGA A POLÍGONO INDUSTRIAL NUEVO
TOLLO DE UTIEL”, A INSTANCIAS DE VITIVINÍCOLA RAMÍREZ, S.L.
Por el Sr. Alcalde se plantea la retirada del asunto del orden del día al no
haber obtenido el consenso necesario en la Comisión Informativa, y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 92 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales se acuerda dejar pendiente su resolución.
6.- APROBACIÓN, SI PROCEDE DE LA PRÓRROGA DEL CONVENIO DE
COLABORACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE CENTRO DE EDUCACIÓN
PERMANENTE DE ADULTOS DE UTIEL.
Por el Sr. Secretario se da lectura del Dictamen de la Comisión Informativa de
Acción Social que literalmente se transcribe:
“Vista la propuesta que formula la Comisión de Acción Social con motivo del
escrito presentado por Diputación de Valencia, solicitando la conformidad de la prórroga del
Convenio de colaboración para el mantenimiento del Centro de Educación Permanente de
Adultos de Utiel establecido con este Ayuntamiento, según lo estipulado en la cláusula 7 del
citado convenio, correspondiente al curso escolar 2011-2012 (1 septiembre 2011 al 31 agosto
2012).
Para que se produzca la prórroga es preciso la conformidad de ambas
entidades, estando conforme con la misma Diputación de Valencia.
La Comisión de Acción Social por unanimidad de sus miembros propone al
Pleno de la Corporación la aprobación de la prórroga:
PRIMERO.- Dar la conformidad para la prórroga del Convenio suscrito entre
la Diputación de Valencia y este Ayuntamiento para el mantenimiento del Centro Municipal
de Formación de Personas Adultas por un año más, del 1 de Septiembre de 2011 al 31 de
Agosto de 2012 (curso escolar 2011-2012).
SEGUNDO.- Comprometerse a cumplir con las obligaciones que se deriven
de la recepción de la subvención.”
Sometida la propuesta a votación resulta aprobada por unanimidad de los
miembros presentes que integran la Corporación Municipal.
DESPACHO DE URGENCIA.-
De conformidad con el contenido del artículo 91.4, en relación con el 83 y 93,
todos ellos del vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, por el Sr. Alcalde se da cuenta de la necesidad de adoptar acuerdo
relativo a la Propuesta de Alcaldía sobre Incoar procedimiento de resolución de contrato con
mercantil por incumplimiento del plazo de ejecución de obra. El Ayuntamiento Pleno, por
unanimidad de los miembros presentes que representan la mayoría absoluta, acuerda la
inclusión de dicho asunto para su consideración, y de este modo por el Sr. Secretario se da
lectura de la siguiente propuesta que literalmente se transcribe:
“Considerando que el Ayuntamiento en Pleno en sesión celebrada el 22 de
febrero de 2006 aprobó el Proyecto de Urbanización del Sector- 3, habiendo sido publicado
en el BOP nº 310 de fecha 31 de diciembre de 2007.
Considerando que el Programa de Actuación Integrada fue adjudicado a la
mercantil URBANIZACIÓN RIO MAGRO S.L.,
Considerando que en fecha 1 de junio de 2005 se suscribió el oportuno
Convenio Urbanístico del Programa de Actuación integrada según alternativa técnica
presentada por Urbanizaciones Rio Magro S.l, regulador de las relaciones y compromisos
entre el agente urbanizador y el Ayunamiento de Utiel.
Considerando que en el citado Convenio Urbanístico se estableció un plazo de
ejecución material de las obras de 15 meses desde su inicio.
Considerando que el acta de replanteo es de fecha abril de 2007, por lo que
finalizó el plazo de ejecución en julio de 2008.
Visto el Informe de los Servicios Técnicos Municipales, en el que se señala
que a día de hoy las obras están sin finalizar habiendo incumplido el contratista con la
obligación contractual de cumplimiento de plazos de ejecución de las obras de urbanización,
habiéndose producido por tanto un incumplimiento imputable al contratista de una de las
obligaciones esenciales del contrato, como es el plazo de ejecución de las obras. lo que
conllevaría la correspondiente incautación de la garantía y el resarcimiento de daños y
perjuicios, si los hubiere, y no fuese suficiente la citada garantía.
Por lo que considerando que el Pleno municipal es el órgano competente para
iniciar expediente y adoptar acuerdo sobre dicha resolución ya que fue éste órgano municipal
el competente para adjudicar el contrato
Y vistos los informes que constan en el expediente,
A la vista de todo ello, se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del
siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Que ratifique la inclusión como punto extraordinario en el
Orden del día del expediente sobre resolución de contrato si procede y posible incautación de
fianza.
SEGUNDO.- Incoar el procedimiento para acordar, si procede, la resolución
del referido contrato por incumplimiento del plazo de ejecución, lo que conllevaría la
correspondiente incautación de la garantía y el resarcimiento de daños y perjuicios, si los
hubiere, y no fuese suficiente la citada garantía.
TERCERO.- Dar audiencia al contratista por un plazo de diez días naturales
desde la notificación de esta resolución, y al avalista o asegurador por el mismo plazo, a los
efectos de que presenten las alegaciones y documentos que consideren convenientes.
CUARTO.- Que una vez realizadas las alegaciones se emita informe de la
Dirección de Obra y de los Servicios Técnicos Municipales sobre las mismas.”
Explica la Sra. concejal responsable de urbanismo Dña. María Yuste Pons la
actual situación de retraso en la ejecución de las obras que computa además importantes
molestias para el vecindario y las distintas gestiones realizadas con el Agente Urbanizador y
los directores de obra sin que se haya conseguido sin embargo la completa finalización de las
obras.
Interviene la Sra. portavoz del grupo municipal socialista Dña. Esperanza Ruiz
Valle para informar de la decisión de ese grupo de abstenerse en el asunto, como ya hicieron
en el momento de la aprobación del Programa y en su adjudicación.
Hace uso de la palabra el Sr. portavoz del grupo municipal Utiel Siglo XXI D.
José Andrés Medina para señalar la intención de su grupo de apoyar la propuesta que incluso
cree que llega tarde y que es necesario adoptar el acuerdo para exigir las obligaciones y
responsabilidades que por incumplimiento del contrato se pueden derivar.
Interviene el Sr. Alcalde para insistir que el inicio del expediente de
resolución del contrato llega después de haber requerido de forma insistente al Agente
Urbanizador para la terminación de las obras sin que éstas, sin embargo, se tengan por
concluidas, y es necesario adoptar las medidas legales necesarias para solventar la situación.
Sometida la propuesta a votación resulta aprobada por mayoría de los
concejales que integran la Corporación Municipal con diez votos a favor de los ediles
miembros de los grupos popular y Utiel Siglo XXI y seis abstenciones de los Sres. concejales
presentes del grupo municipal socialista. “
7.- FUNCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN (ART. 46.2.E. LEY 7/85)
A.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA.
Por el Sr. Alcalde-Presidente se dio cuenta de los Decretos de Alcaldía
emitidos desde la última sesión ordinaria, y que abarcan de los 297/2011 a 372/2011,
ambas inclusive, y las Resoluciones adoptadas por la Concejalía Delegada de Urbanismo que
abarcan de los números 78/2011 a 96/2011, ambas inclusive, tal y como determina el
artículo 46 e) de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, y obliga el artículo 42
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales.
B.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Interviene el Sr. Concejal del grupo municipal socialista D. Francisco Argudo
Ramírez para reiterar la pregunta realizada en el Pleno anterior sobre la situación de un solar
ubicado en la confluencia de la C/ Héroes del Tollo con el cruce del río magro, contestando
el Sr. Alcalde que ha visitado el lugar y se ha interesado por su situación aun cuando todavía
no se ha iniciado expediente alguno.
Hace uso de la palabra el Sr. portavoz del grupo municipal Utiel Siglo XXI D.
José Andrés Medina para, después de recordar, que contestando a la Sra. portavoz del grupo
socialista Dña. Esperanza Ruiz Valle, el Sr. Alcalde afirmó que la cuenta liquidación del
presupuesto se presentaría durante el mes de abril, interesarse por su rendición y preguntar el
motivo por el que se ha contravenido el contenido de la Base 19 del presupuesto al no
destinar las cantidades provenientes del extinto pósito agrícola a los fines previstos.
En este punto invita el Sr. Alcalde al Sr. Andrés Medina para que prosiga con
el turno de preguntas, y así el Sr. portavoz del grupo Utiel Siglo XXI, reitera la pregunta ya
formulada en el mes de mayo pasado sobre la situación del expediente de regularización de
las antenas existentes en el monte de Sierra Negrete, y concluye solicitando una respuesta del
Sr. Alcalde habida cuenta que no se tiene previsto celebrar nueva sesión ordinaria dentro de
la actual legislatura, manifestando éste que las preguntas formuladas serán convenientemente
respondidas por escrito al Sr. Andrés Medina.
Termina la sesión agradeciendo el Sr. Alcalde a todos los concejales su trabajo
y entrega durante la legislatura que ahora concluye y se congratula con toda la Corporación
de haber representado durante los últimos cuatro años al municipio de Utiel, haciendo votos
para que permanezcan las relaciones cordiales y ofreciéndose personalmente a todos los
compañeros de Corporación desde el lugar que el futuro le pueda asignar.
Y no habiendo más asuntos a tratar, por orden de la presidencia se levanta la
sesión siendo las veintiuna horas, de todo lo cual como Secretario, expido la presente acta, y
doy fe.
EL ALCALDE, EL SECRETARIO GENERAL,