BASES

BASES PISCIGRANJA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAPAMPABASES ADMINISTRATIVAS

ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA

N 001-2008-OBRAS-CE/MDCHMODALIDAD DEL PROCESO:

SUMA ALZADA

OBJETO DEL PROCESO:

CONSTRUCCION PISCIGRANJA CHACAPAMPA III ETAPACHACAPAMPA - HUANCAYO2008INDICE

BASES PARA LA ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA NO. 001-2008-OBRAS-CE/MDCH:

CONSTRUCCION PISCIGRANJA CHACAPAMPA III ETAPAANTECEDENTES

01

1.0 GENERALIDADES

02

1.1 Objeto y Alcance de las Bases

02

1.2 Entidad que Convoca

02

1.3 Plazo de Ejecucin del Contrato

02

1.4 Base Legal

02

1.5 Documentos del Proceso

02

1.6 Fecha y Hora de Presentacin de las Propuestas

03

1.7 Idioma

03

1.8 Participacin

03

1.9 Contratista

03

1.10 Supervisin

03

1.11 Aceptacin de las Condiciones

03

2.0 FINANCIAMIENTO

03

3.0 SISTEMA DE CONTRATACIN

03

4.0 VALOR REFERENCIAL

03

5.0 INSTRUCCIONES A LOS POSTORES

04

5.1 Alcances del Proceso

04

5.2 Informacin que se Entregar al Participante

04

5.3 Participantes

04

5.4 Condiciones Referentes a Consorcios

04

5.5 Impedimento para ser Postor

05

5.6 De las Obligaciones del Postor

06

5.7 Inspeccin Previa

06

6.0 COMIT ESPECIAL PARA LA EVALUACION, CALIFICACIN

DE LAS PROPUESTAS Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO

06

7.0 CONSULTAS

06

8.0 OBSERVACIONES A LAS BASES

07

9.0 INTEGRACION DE LAS BASES

07

10.0 DE LAS PROPUESTAS Y SU CONTENIDO

08

10.1 Formatos

08

10.2 De los Sobres de la Propuesta

08

10.3 Aclaracin y Confirmacin de Documentos

08

10.4 Falta de Postores

09

10.5 Contenido de los Sobres de la Propuesta

09

PROPUESTA TECNICA

09

A. Informacin Identificatoria

09

B. Inscripcin en el Registro Nacional de Proveedores

09

C. Declaracin Jurada del Postor Art. 76

09

D. Documentos de Cumplimiento de Req. Tcnicos Mnimos

09

E. Documentos de Presentacin Facultativa

09

F. Declaracin Jurada de ser una Pequea o Microempresa

10

G. Promesa de Consorcio

10

H. Pacto de Integridad

10

I. Documentacin Relativa a los Factores de Evaluacin

10

J. Declaracin Jurada de Contratar Personal de la Zona

12

PROPUESTA ECONOMICA

12

K. Carta de Presentacin de la Propuesta Econmica

12

11.0 DE LA PRESENTACIN DE PROPUESTAS

12

12.0 CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE

LAS PROPUESTAS

12

13.0 DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL

13

14.0 RECHAZO DE LAS OFERTAS

13

15.0 OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

13

16.0 GARANTIAS CONTRACTUALES

13

17.0 DE LAS IMPUGNACIONES

14

18.0 DEL CONTRATO

14

18.1 Firma del Contrato

14

18.2 Intransferencia

15

18.3 Aspectos Complementarios del Contrato

15

18.4 Frmulas de Reajuste

16

19.0 SOLUCION DE CONTROVERSIAS

16

20.0 APLICACIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y

CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO

16

20.1 De las definiciones

16

20.2 Adelanto

17

20.3 Entrega de Terreno e Iniciacin de la Obra

17

20.4 Valorizaciones y Metrados

18

20.5 Ampliaciones y reducciones de plazo

18

20.6 Obras Adicionales

19

20.7 Supervisin de Obras

19

20.8 Resolucin del Contrato

19

20.9 De la Recepcin de la Obra

20

20.10 Penalidades e Intervencin Econmica

21

20.11 De las Sanciones

21

20.12 Responsabilidades en la Ejecucin de los Contratos

21

21.0 MANTENIMIENTO DE TRANSITO

22

22.0 DERECHO DE VIA

23

23.0 OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

23

24.0 DISPOSICIONES FINALES

23

ANEXO A LAS BASES

24

Formato N 01:Carta de Presentacin de la Propuesta Tcnica25

Formato N 02:Identificacin del Postor

26

Formato N 03:Declaracin Jurada del Postor Art. 76

27

Formato N 04:Declaracin Jurada del Postor de Visita a la Zona28

Formato N 05:Declaracin Jurada del Postor

29

Formato N 06:Declaracin Jurada de Ser Pequea o Microempresa30

Formato N 07:Promesa de Consorcio

31

Formato N 08:Pacto de Integridad

32

Formato N 09:Declaracin Jurada de Contratar Personal de la Zona33

Formato N 10:Carta de Presentacin de la Propuesta Econmica34

PROFORMA DE CONTRATO

35

CONVOCATORIA

1.0 Convocatoria en el SEACE:El da 26 de Agosto del 2008.

2.0 Entidad que Convoca:Municipalidad DISTRITAL DE CHACAPAMPA, con Domicilio Legal en la Plaza Principal de Chacapampa S/N y con RUC. N 20281982568.3.0 Tipo de Proceso:ADJUDICACIN DIRECTA SELECTIVA N 001-2008-OBRAS-CE/MDCH.4.0 Objeto del Proceso:La presente Convocatoria tiene por objeto CONSTRUCCION PISCIGRANJA CHACAPAMPA III ETAPA.5.0 Costo de Participacin:S/. 100.00 (Cien con 00/100 Nuevos Soles).

6.0 Valor Referencial:S/. 202,709.00 (DOSCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS NUEVE CON 00/100 NUEVOS SOLES).7.0 Sistema:

A Suma Alzada.

8.0 Registro de Participantes:A partir del 26 de Agosto del 2008 hasta el 03 de Setiembre del 2008, en la Unidad de Tesorera de la Municipalidad DISTRITAL DE CHACAPAMPA ubicada en la Plaza Principal de CHACAPAMPA S/N, en horario de oficina9.0 Presentacin de Consultas y de A partir del 27 de agosto del 2008 hasta el 29 de Agosto del 2008. SGDU de la Municipalidad DISTRITAL DE CHACAPAMPA ubicada en la Plaza Principal de CHACAPAMPA S/N, en horario de oficina Observaciones:

10.0 Absolucin de Consultas y

El da 01 de Setiembre del 2008.

Observaciones:

11.0 Integracin de las Bases:

El da 01 de Septiembre del 2008.

12.0 Presentacin y Evaluacin de El 08 de Septiembre del 2008 a horas 11.30 a.m. en la Sala de Sesiones de la Municipalidad DISTRITAL DE CHACAPAMPA, ubicada en la Plaza Principal de CHACAPAMPA S/N. Propuestas

13.0 Otorgamiento de la Buena Pro:El da 09 de Setiembre del 2008 horas 12.00 p.m. ser publicado, en la Sala de Sesiones de la Municipalidad DISTRITAL DE CHACAPAMPA, ubicada en la Plaza Principal de CHACAPAMPA S/N.

GLOSARIO DE TERMINOSMDCHMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAPAMPA.

SGDUSub Gerencia de Desarrollo Urbano.

PARTICIPANTEPersona Jurdica Individual o Consorcio que presenta su oferta.

SEACESistema Electrnico de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

LEYTexto nico Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N 083-2004-PCM

REGLAMENTOReglamento del Texto nico Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N 084-2004-PCM

HORARIO DE

OFICINADe Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00BASES PARA LA ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA NO. 001-2007-OBRAS-CE/MDCH:

OBJETO DEL PROCESO:

OBRADISTRITOPROVINCIA

CONSTRUCCION PISCIGRANJA CHACAPAMPA III ETAPACHACAPAMPAHUANCAYO

ANTECEDENTES:

La Municipalidad Distrital de Chacapampa, con el fin de lograr el desarrollo y progreso de su comunidad y para lograr el desarrollo integral del distrito, ha visto por conveniente, la elaboracin del Expediente Tcnico con el fin de ejecutar la OBRA: CONSTRUCCION PISCIGRANJA CHACAPAMPA III ETAPA.El Objetivo contar con infraestructura que desarrolle actividad pisccola floreciente y genere mano de obra e ingresos para el pueblo de Chacapampa. 1.0 GENERALIDADES

1.1Objeto y Alcance de las Bases

El presente proceso tiene por objeto seleccionar y contratar al contratista que se encargar de ejecutar la obra cuyo detalle y localizacin se indica a continuacin

OBRADISTRITOPROVINCIA

CONSTRUCCION PISCIGRANJA CHACAPAMPA III ETAPACHACAPAMPAHUANCAYO

1.2 Entidad que Convoca

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAPAMPA, rgano de Gobierno Local y con domicilio legal en la Plaza Principal de CHACAPAMPA S/N; cuya funcin principal es velar por el bienestar de la ciudadana en el mbito de su jurisdiccin.

1.3 Plazo de Ejecucin de Contrato.

ITEMPLAZO DE EJECUCION

(Das Calendarios)

CONSTRUCCION PISCIGRANJA CHACAPAMPA II ETAPA120

El plazo de Ejecucin de Obra, ser de 120 das calendario, el cual empieza a regir segn lo dispuesto en el Artculo 240 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N 084-2004-PCM.

1.4 Base Legal

El proceso de seleccin y contratacin se realiza en el marco de las normas establecidas por la MDCH; en aquello que le resulte aplicable, y en tanto no se contraponga con las polticas establecidas. Sern de aplicacin las siguientes normas:

Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, cuyo Texto nico Ordenado fue aprobado por Decreto Supremo N 083-2004-PCM.

Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N 084-2004-PCM, modificado por Ley N 28267.

Ley N 28652, Ley del Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2006.

Las normas que resulten aplicables para el presente caso.

1.5 Documentos del Proceso

a. BASES DE LA ADJUDICACIN DIRECTA SELECTIVA Y PROFORMA DE CONTRATO.

b. Trminos de Referencia (Expediente Tcnico)

1.6 Fecha y Hora de Presentacin de PropuestasEn la Convocatoria se seala la fecha y hora hasta la cual se podrn presentar las Propuestas. La presentacin de Propuestas se efectuar con cargo, previa carta de presentacin del representante del participante para dicho acto; y en dos (02) sobres cerrados en la Municipalidad Distrital De Chacapampa, sito en la Plaza Principal de CHACAPAMPA S/N.

1.7 IdiomaTodos los documentos de la propuesta debern ser presentados en idioma espaol.

1.8 Participacin

Participan en esta ADJUDICACIN DIRECTA SELECTIVA; las Empresas inscritas en el Registro Nacional de Proveedores. La participacin podr ser en forma individual o integrando un consorcio. En este ltimo caso se seguir las reglas que se indican en el numeral 6.4. de estas Bases.

1.9 Contratista

EL CONTRATISTA ser la Empresa que en forma individual o integrando un consorcio se encargar de la ejecucin de la obra detallada en el numeral 1.1. de las presentes Bases.

1.10 Supervisin

La Supervisin de obras estar a cargo del Consultor o Firma Consultora contratada para tal efecto por la MDCH.

1.11 Aceptacin de las Condiciones

La presentacin de las propuestas por los Participantes; implica que se someten a las presentes Bases, Proforma de Contrato, a las Leyes Peruanas y a las polticas y procedimientos establecidos por la MDCH para este tipo de procesos, sin necesidad de declaracin expresa.

2.0 FINANCIAMIENTO

Los gastos que genere la ejecucin del contrato, sern atendidos con la Fuente de Financiamiento 00 Recursos Ordinarios, la partida a afectarse ser la 6.5.11.50 Servicios de Terceros Obras por Contrato; del Presupuesto de la Municipalidad Distrital De Chacapampa para el ao 2007.

3.0 SISTEMA DE CONTRATACION

Las obras sern contratadas por el SISTEMA DE SUMA ALZADA, mediante ADJUDICACIN DIRECTA SELECTIVA N 001-2007-CE-MDCH.4.0 VALOR REFERENCIAL

La obra a ejecutar, tiene el valor referencial siguiente:

OBRAVALOR REFERENCIAL

(Nuevos Soles)

CONSTRUCCION PISCIGRANJA CHACAPAMPA II ETAPAS/. 202,709.00

TOTAL VALOR REFERENCIAL:S/. 202,709.00

(CIENTO SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 00/100 NUEVOS SOLES).

El valor referencial incluye gastos generales, utilidad e IGV, y est formulado con precios al mes de Agosto del ao 2008.

VALOR REFERENCIAL AL 90%:S/. 182,438.10 (Ciento Ochenta y Dos Mil Cuatro cientos con 10/100 NUEVOS SOLES).

VALOR REFERENCIAL AL 110%:S/. 222,979.90 (Dos Cientos Veintids Mil Novecientos Setenta y Nueve con 90/100 NUEVOS SOLES).5.0 INSTRUCCIONES A LOS POSTORES.

5.1 Alcances del Proceso.

Seleccionar y contratar a la empresa contratista que en forma individual o integrando un consorcio, se encargar de ejecutar la obra indicada en el numeral 1.1. de estas bases. La MDCH otorgar la Buena Pro para la ejecucin del contrato.

5.2 Informacin que s Entrega al Participante.

La MDCH, entregar al participante, los documentos indicados en el numeral 1.5 de estas Bases.

5.3 Participantes.

Tal como se indica en el numeral 1.8, participan en el proceso de seleccin, las empresas contratistas que se hayan Registrado como Participantes, desde el da siguiente de la convocatoria y hasta un da despus de haber quedado integradas las Bases.

El participante, podr presentar su propuesta en forma individual o integrando un consorcio.

En el caso de propuestas presentadas por Consorcios, bastar que se Registre uno de sus integrantes.

El Contratista deber estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores y no deben estar incluido en el Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado.Para Registrarse, la persona natural o jurdica que solicite participar en un proceso de seleccin y solicite ser notificado electrnicamente, deber consignar una direccin de correo electrnico y mantenerla activa, a efecto de las notificaciones, que conforme a lo previsto en el Reglamento, deban realizarse.

- Sealar domicilio en la ciudad de HUANCAYO.5.4 Condiciones Referentes a Consorcios.

a) La participacin en consorcio no implica crear una persona jurdica diferente. Solo es necesario acreditar la existencia de una promesa formal de consorcio, la cual se perfeccionar luego del Otorgamiento de la Buena Pro. Ninguna empresa participante podr formar parte de ms de un consorcio.Las partes del Consorcio deben estar inscritas en el Registro Nacional de Proveedores y no deben estar incluidas en el Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado. En caso que un postor con promesa de consorcio obtenga la Buena Pro, en fecha previa a la firma del Contrato deber obligatoriamente presentar el Contrato de Promesa de Consorcio con firmas legalizadas, alcanzando a la MDCH un ejemplar de dicho instrumento en el que consten claramente los aspectos siguientes:

Empresas que formen el Consorcio.

Justificacin de complementariedad

Designacin del representante o apoderado comn, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postores y del contrato hasta la liquidacin del mismo.

Porcentaje de participacin de cada empresa.

Declaracin expresa de responsabilidad solidaria.

Compromiso de no modificar los trminos del Contrato de Consorcio mientras est vigente el Contrato de Obra.

b) Las empresas que conforman el Consorcio asumen la responsabilidad solidaria en el orden tcnico, econmico y legal de la ejecucin de la obra, sin que ella se limite por el porcentaje de participacin.

c) Queda claramente entendido que la terminacin de la ejecucin de la obra, no extingue la responsabilidad civil individual y colectiva solidaria de todos los integrantes, de acuerdo a lo establecido en el Art. 51 del Reglamento.

5.5 Impedimento para ser Postor.

a) El Presidente y los Vicepresidentes de la Repblica, los representantes al Congreso de la Repblica, los Ministros y Viceministros de Estado, los vocales de la Corte Suprema de Justicia de la Repblica, los titulares y los miembros del rgano colegiado de los organismos constitucionalmente autnomos, hasta un (01) ao despus de haber dejado el cargo.

b)Los titulares de instituciones o de organismos pblicos descentralizados, los presidentes y vicepresidentes regionales, los Consejeros de los Gobiernos Regionales, los alcaldes, los regidores, los dems funcionarios y servidores pblicos, los directores y funcionarios de las empresas del Estado; y, en general, las personas naturales contractualmente vinculadas a la Entidad que tengan intervencin directa en la definicin de necesidades, especificaciones, evaluacin de ofertas, seleccin de alternativas, autorizacin de adquisiciones o pagos;

c)El cnyuge, conviviente o los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de las personas a que se refiere los literales precedentes;

d)Las personas jurdicas en las que las personas naturales a que se refieren los literales a), b) y c) tengan una participacin superior al cinco por ciento (5%) del capital o patrimonio social, dentro de los veinticuatro (24) meses anteriores a la convocatoria;

e)Las personas naturales o jurdicas cuyos apoderados o representantes legales sean cnyuge, conviviente o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de las personas a que se refieren los literales a) y b) precedentes.

f) Las personas naturales o jurdicas que se encuentren sancionadas administrativamente con inhabilitacin temporal o permanente en el ejercicio de sus derechos para participar en Procesos de Seleccin y para Contratar con el Entidades, de acuerdo a lo dispuesto por la presente Ley y su Reglamento.g) Las personas jurdicas cuyos socios, accionistas, participacionistas o titulares hayan formado parte de personas jurdicas sancionadas administrativamente con inhabilitacin temporal o permanente para participar en Procesos de Seleccin y para contratar con el Estado, o que habiendo actuado como personas naturales se encontraran con los mismos tipos de sancin; conforme a los criterios sealados en la Ley y su Reglamento; y,h) La persona Natural o Jurdica que haya participado como tal en la Elaboracin de los Estudios o informacin tcnica previa que da origen al proceso de seleccin y sirve de base para el objeto del contrato, salvo en el caso de los contratos de supervisin.

5.6 De las Obligaciones del Postor

a) El Postor revisar detenidamente la documentacin que se adjunta, presentando por escrito sus consultas y observaciones dentro de los plazos indicados en el Reglamento y segn el calendario indicado en la Convocatoria.

b) La informacin suministrada por el postor deber ser refrendada por su representante legal y tiene el carcter de Declaracin Jurada.

5.7 Inspeccin Previa

El Postor deber visitar e inspeccionar la zona donde se ejecutarn las Obras y sus alrededores y obtener por s mismo, bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, toda la informacin que pueda ser necesaria para preparar su oferta y de obtener la Buena Pro, celebrar el Contrato para la construccin de las obras. De no hacerlo no podr alegar desconocimiento de las caractersticas de la zona y ser de su cargo cualquier consecuencia econmica que de ello pueda derivar. Los gastos relacionados con dicha inspeccin corrern por cuenta del Postor.

El Postor deber presentar una Declaracin Jurada de haber efectuado una visita de inspeccin al terreno materia del presente Proceso de Seleccin, firmado y sellado por el SGDU de la MDCH

.

La presentacin de las Propuestas, implicar la tcita aceptacin del postor de no haber encontrado inconveniente alguno; tanto para la preparacin de la oferta, como para la ejecucin de la obra dentro del plazo y al costo previsto; para lo cual incluir las previsiones del caso para cambios climatolgicos y otros fenmenos naturales previsibles.

6.0 COMIT ESPECIAL PARA LA EVALUACION, CALIFICACION DE PROPUESTAS Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO

Este Comit Especial tiene a su cargo el presente proceso desde la elaboracin de las presentes Bases hasta que la Buena Pro quede Consentida o Administrativamente Firme. El Comit Especial funcionar con la presencia de todos sus miembros.

7.0 CONSULTAS

a) Los Participantes podrn formular sus consultas a partir de las fechas indicadas en la Convocatoria. Las consultas sern formuladas por escrito y remitidas al Comit Especial a la siguiente direccin:

SGDU de la MDCH

Plaza Principal de CHACAPAMPA S/N

Ref:A.D.S. N 001-2008-OBRAS-CE/MDCH

b) El Comit Especial encargado responder todas las consultas, en un nico documento que incluir las aclaraciones a las Bases, y si fuera el caso, documentos complementarios. Este documento ser notificado a travs del SEACE y/o deber ser recogido en el Departamento de Obras de la MDCH, ubicada en la direccin sealada anteriormente por cada uno de los postores quienes lo recepcionarn bajo cargo y/o a travs del Correo Electrnico consignado por el Participante, en la fecha sealada en el Aviso de Convocatoria.

c) Todos los participantes podrn recabar, la absolucin de consultas, como parte integrante de las Bases. Cualquier deficiencia o defecto en las Propuestas por no haber revisado en el SEACE y/o recogido la documentacin antes referida, solo perjudicar al Participante y no podr ser causal de impugnacin ni reclamo alguno.

8.0 OBSERVACIONES A LAS BASES

a) Los Participantes podrn formular sus Observaciones a las Bases a partir de las fechas indicadas en la Convocatoria. Las Observaciones sern formuladas por escrito y remitidas al Comit Especial a la siguiente direccin:

SGDU de la MDCHPlaza Principal de CHACAPAMPA S/N

Ref: A.D.S. N 001-2008-OBRAS-CE/MDCH

b) El Comit Especial encargado responder todas las observaciones, en un nico documento que incluir las aclaraciones y/o enmiendas a las Bases; incluir la respuesta a cada observacin, fundamentada y sustentada; y si fuera el caso, documentos complementarios. Este documento ser notificado a travs del SEACE y/o deber ser recogido en la SGDU de la MDCH, ubicada en la direccin sealada anteriormente por cada uno de los postores quienes lo recepcionarn bajo cargo y/o a travs del Correo Electrnico consignado por el Participante, en la fecha sealada en el Aviso de Convocatoria.

c) Todos los participantes podrn recabar, la respuesta a las observaciones a las bases, como parte integrante de las Bases. Cualquier deficiencia o defecto en las Propuestas por no haber revisado en el SEACE y/o recogido la documentacin antes referida, solo perjudicar al Participante y no podr ser causal de impugnacin ni reclamo alguno.

d) Los observantes tienen la opcin de Solicitar que las Bases y los actuados del proceso sean elevados al CONSUCODE dentro de los tres (03) das siguientes al vencimiento del trmino para absolverlas. Dicha opcin no slo se originar cuando las observaciones no sean acogidas por el Comit Especial, sino, adems; cuando el mismo observante considere que el acogimiento declarado por el Comit Especial continua siendo contrario a lo dispuesto por el Artculo 25 de la Ley. El Observante deber cumplir con el Pago de la tasa a su cargo y remitir al Comit Especial el comprobante de Pago, voucher o papeleta de depsito respectivo para la remisin de los actuados a CONSUCODE. Si el observante no cumple con pagar la tasa dentro del plazo establecido en el Reglamento, el Comit Especial tendr por no presentadas las observaciones no acogidas. En general se seguir lo establecido en el Art. 116 del Reglamento.

9.0 INTEGRACION DE LAS BASES

Acogidas o resueltas todas las Observaciones o vencido el Plazo sin que stas se formulen, las Bases quedarn integradas y sern publicadas en el SEACE; por lo que se constituirn como reglas definitivas del proceso y no podrn ser cuestionadas en ninguna otra va ni modificadas por autoridad administrativa alguna. Slo al Comit Especial le corresponde interpretarlas para los efectos de su aplicacin.

10.0 DE LAS PROPUESTAS Y SU CONTENIDO

10.1. Formatos

El Participante debe examinar cuidadosamente las condiciones y requisitos de estas Bases. No se aceptarn rectificaciones o complementaciones a los documentos presentados en la forma y plazos establecidos en las presentes Bases.

La informacin solicitada debe ser presentada en los formatos establecidos que se encuentran en el Anexo correspondiente de las presentes Bases o formato impreso por el Participante que contenga la misma informacin de los formatos del Anexo., si algn postor no presentase sus propuestas y documentos que las sustenten en la forma indicada en las presentes bases y de acuerdo a las normas que regulan las contrataciones del estado el comit proceder a su descalificacin automtica. 10.2. De los Sobres de la Propuesta

Las Propuestas debern ser presentadas necesariamente en idioma castellano.

Las Propuestas se presentarn en dos (02) sobres cerrados denominados SOBRE N 01: PROPUESTA TECNICA y SOBRE N 02: PROPUESTA ECONOMICA; adems estarn marcados con el siguiente rtulo:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAPAMPAA.D.S. N 001-2008-OBRAS-CE/MDCHOBJETO DEL PROCESO DE SELECCION

SOBRE N............: PROPUESTA..................................PARTICIPANTE: ....................................................................

El sobre contendr la Propuesta en original y dos copias. El original debe presentarse marcado como: "ORIGINAL", tener un ndice, pginas numeradas y visadas por el Representante Legal del Postor, y ordenadas por rubros segn el numeral 11.6. Con hojas separadoras rotuladas.

Las copias debern presentarse marcadas como COPIA, y los documentos sern foliados e identificados con los mismos ttulos y ordenados en la misma secuencia que en original.

10.3. Aclaracin y Confirmacin de Documentos

Durante el perodo de evaluacin de las propuestas, el Comit Especial podr solicitar a los Participantes las aclaraciones que consideren necesarias para la mejor interpretacin de los documentos que han presentado, siempre que se trate de errores u omisiones subsanables y que no modifiquen el alcance de la propuesta Tcnica. De darse este caso, el Participante tendr dos (02) das calendario, desde el da siguiente de la notificacin para presentar las aclaraciones respectivas. Por ningn motivo cabe subsanacin alguna por omisiones o errores en la propuesta econmica. En ningn caso las aclaraciones sern una opcin para que los Participantes puedan completar documentacin o informacin omitida o modificar la presentada.

A efectos de confirmar la veracidad de la informacin presentada por los Participantes, la MDCH se reserva el derecho de dirigirse a los Organismos Pblicos y/o privados que puedan aportar referencias sobre la forma como ha cumplido el participante y a clientes que aquellos hubieran citado o a cualquier otra fuente supletoria. En caso de verificarse la inexactitud de lo declarado, el Participante ser descalificado.

10.4. Falta de Postores

El Comit Especial declarar desierto el proceso, cuando habindose recibido las propuestas, no quede ninguna oferta vlida; o no se haya recibido ninguna propuesta.

10.5. Contenido de los Sobres de la Propuesta

La no inclusin en el Sobre de la Propuesta de cualquiera de los documentos solicitados ocasionar la descalificacin del Participante. Este debe contener la siguiente documentacin:

SOBRE N 01: PROPUESTA TECNICA

A. Informacin Identificatoria

Doc. 1:Carta de Presentacin de la Propuesta (FORMATO N 01)

Doc. 2:Identificacin del Participante, con carcter de Declaracin Jurada (FORMATO N 02)

B. Inscripcin en el Registro Nacional de Proveedores y/o Contratistas.

Doc. 3Copia simple del Certificado de Inscripcin vigente en el Registro Nacional de Proveedores y/o el Certificado de Inscripcin vigente en el Registro Nacional de Contratistas. Cada integrante de un consorcio deber entregar el certificado correspondiente.

C. Declaracin Jurada de Postor de acuerdo al Art. 76 del Reglamento.

Doc. 4:El Postor al presentar su propuesta debe acompaar una declaracin jurada en la cual manifieste lo siguiente (en el caso de Consorcio la declaracin jurada ser por cada integrante) (FORMATO N 03):

a)Que, no tiene impedimento para participar en el proceso de seleccin ni para contratar con el Estado conforme al Art. 9 de la Ley;

b)Que, conoce, acepta y se somete a las Bases, condiciones y procedimientos del Proceso de seleccin;

c)Que, es responsable de la veracidad de los documentos e informacin que presenta para efectos del proceso;

d)Que se compromete a mantener su oferta durante el proceso de seleccin y a suscribir el contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro; y,

e) Que, conoce las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento, as como en la Ley N 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

D. Documentacin que Acredite el Cumplimiento de los requerimientos Tcnicos Mnimos.

Doc. 5Declaracin Jurada de haber inspeccionado la Zona donde se ejecutar la obra (FORMATO N 04).

Doc. 6Declaracin jurada de Postor, en la que se compromete a Ejecutar todas las Obras del Expediente Tcnico); motivo del presente proceso, en el plazo indicado en el numeral 1.3 de la presentes Bases (FORMATO N 05).

Doc. 7Copias de cuando menos 1 (uno) conformidades de obra por Ejecucin de obras similares, cada una por un mnimo equivalente al 90% del presupuesto base, durante los tres ltimos aos al 18/08/2008 en la Modalidad de Contrato.Doc. 8Declaracin Jurada de Contratar Personal de la Zona (FORMATO No. 09)

E. Declaracin Jurada de ser una Pequea o Microempresa.

Doc. 9Declaracin Jurada de ser una Pequea o Microempresa, de ser el caso (FORMATO N 06).

F. Promesa de Consorcio (solo en el caso del Participante se presente bajo esta modalidad).

Doc. 10La Promesa de Consorcio, suscrita por los representantes legales de cada una de las empresas, se presentar en hoja simple de acuerdo a las indicaciones del numeral 6.3 y 6.4 de las presentes Bases y de acuerdo al Art. 37 de la Ley. (FORMATO N 07)

G. Pacto de Integridad.

Doc. 11En el caso de Consorcio el Pacto de Integridad ser firmado por el Representante Legal del Consorcio. (FORMATO N 08)

SOBRE N 02: PROPUESTA ECONOMICA

A. Carta de Presentacin de la Propuesta Econmica

Doc. 12Presentacin de la oferta econmica (FORMATO N 10), debidamente llenado. El monto de la Propuesta debe incluir todos los impuestos de ley, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y controles de calidad o cualquier otro concepto necesario para la correcta ejecucin del contrato. La oferta econmica ser en Nuevos Soles (S/.).

La propuesta econmica se presentara identificando los conceptos incluidos y todos los clculos deben ser presentados hasta la segunda cifra decimal. Las propuestas que excedan en ms del 10% el valor referencial establecido en el numeral 5.0 de las presentes Bases, y las propuestas inferiores al 90%, por no cumplir con las cifras permisibles sern devueltas por el Comit tenindolas como no presentadas. El monto total deber incluir todo concepto como honorarios profesionales, materiales, mano de obra, transporte, seguros, leyes sociales, imprevistos, pruebas y controles, garantas y gastos bancarios, utilidad y cualquier otro gasto necesario para la total y correcta ejecucin del servicio, as como todos los impuestos de Ley.

11.0 DE LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

Como se indica en el numeral 1.6. de estas Bases, en la Convocatoria se seala la direccin, la fecha y hora para el acto privado de presentacin de las propuestas, ante la presencia de los miembros del Comit Especial; no habr tolerancias de ningn tipo.

Se llamar a los participantes en el orden en que se registraron para participar en el proceso de seleccin. Si al momento de ser llamado, el participante no se encuentra presente, se tendr por desistido de participar en el proceso. Si alguno es omitido, podr participar con la presentacin del comprobante de haberse inscrito como participante. Los participantes que lleguen fuera de la hora, no podrn participar en el Acto. En general, a apertura de sobres y la evaluacin se realizarn de acuerdo lo establecido en los Artculos 128 y 129 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

12.0 CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

a) Una vez establecidas las propuestas vlidas, se efectuar la apertura del segundo sobre que contiene la oferta econmica de los postores. La propuesta Econmica se evaluar sobre un puntaje de cien (100) puntos, para determinar el puntaje de cada postor, se aplicar el procedimiento establecido por el Artculo 69 del Reglamento, segn la siguiente frmula:

Pi = (Om x PMPE) / Oi

Donde:

i

= Propuesta

Pi

= Puntaje de la oferta econmica i.

Oi

= Propuesta Econmica i (Precio).

Om

= Propuesta Econmica de monto o precio ms bajo.

PMPE= Puntaje Mximo de la Propuesta Econmica.

13.0 DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL

Una vez calificadas las propuestas mediante la evaluacin econmica se proceder a determinar el puntaje total de las mismas. El puntaje total se obtiene calculando el puntaje obtenido en la evaluacin econmica. El mximo puntaje que se asigne a la propuesta deber ser igual a cien (100) puntos. En todos los casos, el puntaje total se calcular hasta el tercer decimal.

La Buena Pro se otorga a la propuesta que obtenga el mayor puntaje total.

En el supuesto que dos (02) o ms propuestas empaten, se proceder segn lo establecido en el Artculo 133 del DS. 084-2004-PCM, observando estrictamente el siguiente orden:

Con preferencia a favor de las micro y pequeas empresas ganadoras, alcanzando este beneficio a los consorcios siempre y cuando estn conformados ntegramente por micro y pequeas empresas; o

A favor del postor que haya obtenido el mejor puntaje econmico;

A travs de sorteo de los postores que empataron, conforme al Reglamento.

14.0 RECHAZO DE LAS OFERTAS

El Comit Especial rechazar aquellas ofertas que no contengan los documentos obligatorios que se indican en el numeral 10.5 de estas Bases.

Las ofertas incompletas y las que no guarden concordancia esencialmente con las especificaciones, o que no correspondan segn lo previsto en los documentos solicitados, sern rechazadas y no sern consideradas.

Sin embargo, se podrn admitir aquellas que presenten errores de forma, de omisin, o errores materiales evidentes siempre y cuando no versen sobre cuestiones de fondo; o que su correccin no altere el principio de igualdad de los proponentes, teniendo en cuenta lo indicado en el numeral 10.3. de las Bases.

15.0 OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

a) Una vez evaluadas las propuestas y establecido en forma correcta el primer lugar del orden de prelacin de las ofertas, el Comit Especial en Acto Pblico otorgar la Buena Pro a la propuesta que obtenga el mejor Costo Total, el cual equivale al mayor puntaje total.

b) En el supuesto que dos (02) o ms propuestas empaten, el Otorgamiento de la Buena Pro se efectuar de acuerdo a lo establecido en el Artculo 133 del Reglamento de la Ley.

c) El Otorgamiento de la buena pro realizado en acto privado se presumir notificado a todos los postores en la misma fecha, oportunidad en la que se entregar a los postores copia del acta y el cuadro comparativo detallando los resultados en cada factor de evaluacin, sin perjuicio de que se publiquen en el Sistema Electrnico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE). Dicha presuncin no admite prueba en contrario.

d) El Otorgamiento de la buena pro quedar consentido, una vez transcurridos los plazos para la interposicin de los recursos de impugnacin.

16.0 GARANTIAS CONTRACTUALES

El cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales estar asegurado por las garantas a que se refiere el Art. 213 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, las mismas que debern ser solidarias, incondicionales, irrevocables y de realizacin automtica al solo requerimiento, a favor la MDCH, emitidas por entidad Financiera Nacional, sujeta al mbito de la Superintendencia de Banca y Seguros. Las garantas sern vlidas por el tiempo de ejecucin de la Obra y hasta la liquidacin del Contrato y sern las siguientes:

a) Garanta de Fiel Cumplimiento del Contrato

A ser entregada a la MDCH por el postor ganador antes de la suscripcin del contrato y como requisito indispensable para poder suscribirlo, de acuerdo a lo previsto en el Art. 215 del Reglamento. Esta deber ser emitida por una suma equivalente al 10% del monto del contrato. La garanta est prevista para cubrir el incumplimiento del Contratista y otras mencionadas en el Reglamento, de ser el caso se celebrara el contrato de acuerdo a las normas vigentes.

17.0 DE LAS IMPUGNACIONES

Todos los reclamos y protestas (impugnaciones), que se susciten en cualquier etapa del presente proceso de seleccin hasta el acto de Otorgamiento de la Buena Pro, se ceir a las polticas y procedimientos establecidos en el Art. 153 del Reglamento y debern ser puestas en conocimiento inmediatamente a la MDCH.

En este sentido, los postores que no estn conformes con cualquier acto del proceso, podrn interponer dentro de los cinco (05) das tiles siguientes de haber tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

La Entidad tendr ocho (08) das tiles para resolver la impugnacin y notificar al postor impugnante su resolucin. Si en el plazo indicado no se notifica la resolucin correspondiente, proceder la denegatoria ficta, entendindose que la impugnacin ha sido denegada.

18.0 DEL CONTRATO

Previamente a la suscripcin del contrato, el Postor seleccionado, deber presentar el Testimonio de Poder de Mandato extendido a su representante legal que firmar el Contrato, si es que no comparece por su propio derecho.

Se adjunta Proforma de Contrato como parte de los documentos del presente proceso de Seleccin, a fin de que los Participantes tengan conocimiento de las condiciones y obligaciones que asumirn en caso de obtener la Buena Pro. Por consiguiente, debern incluir en sus propuestas econmicas, todos los gastos que se deriven del cumplimiento de las mismas.

18.1. Firma del Contrato

a) La MDCH citar al ganador de la Buena Pro, para la firma del Contrato, dentro de los cinco (5) das hbiles de haber quedado consentida la Buena Pro, sealando una fecha que no deber exceder diez (10) das hbiles de haber recibido la notificacin.

b) Si el postor ganador no se presentase en la fecha prevista, perder automticamente la Buena Pro, sin perjuicio de la sancin administracin aplicable.

c) Si se diera la circunstancia excepcional a la que se refiere el literal b), la MDCH llamar al Postor que ocup el segundo lugar para que suscriba el Contrato, el cual deber presentar las garantas respectivas y cumplir con los dems requisitos establecidos para el Postor ganador.

d) Si el postor que qued en segundo lugar no firmara el contrato y sin perjuicio de la sancin administrativa aplicable, el proceso ser declarado desierto.

18.2. Intransferencia

EL CONTRATISTA no podr transferir parcial o totalmente las responsabilidades establecidas en el Contrato.

EL CONTRATISTA queda prohibido de sub-contratar, parcial o totalmente las Obras materia del presente contrato.

EL CONTRATISTA acepta ser el nico responsable ante la MDCH por los actos u omisiones de las personas directas o indirectamente empleadas por l, cuya participacin deber contar previamente con la aprobacin de la MDCH.

18.3. Aspectos Complementarios del Contrato

a) Todos los precios del Contrato sern establecidos en Nuevos Soles, de acuerdo a la propuesta presentada.

b) Antes de la firma del Contrato y sin esperar comunicacin previa, el Postor ganador presentar ante la MDCH lo siguiente:

i) Nombre del Ingeniero Residente, con su nmero de colegiatura del Colegio de Ingenieros, junto con el Certificado de Habilidad Profesional, as como el compromiso suscrito por dicho profesional, para prestar sus servicios en calidad de residente y de que tendr a su cargo la direccin tcnica de la obra.

ii) Garanta de Fiel Cumplimiento segn lo indicado en el numeral 17.0 a) de las presentes Bases.

c) El contrato se ajustar a la proforma de contrato presentada en las Bases.

d) A la firma del Contrato, el Postor ganador de la Buena Pro entregar a la MDCH lo siguiente:

i) Constancia Vigente de No estar Inhabilitado para Contratar con el Estado.

ii) Constancia Vigente de Libre Capacidad de Contratacin expedido por el CONSUCODE. Esta capacidad debe ser mayor o igual al Monto a Contratar.

iii) Copia simple del Testimonio y de Poder de Mandato extendido por el Postor a su representante legal.

iv) Copia legalizada del Contrato de Consorcio, en el que deber consignarse lo establecido en el numeral 6.4 de las Bases.

v) La fotocopia del R.U.C. (Registro nico del Contribuyente). En caso de Consorcios, ser la fotocopia del R.U.C. de cada uno de los integrantes.

vi) El Calendario de Avance de Obra (CAO), de acuerdo al Plazo de Ejecucin; el cual deber ser confeccionado en forma proporcional y concordante con el Cronograma de Desembolsos Mensuales.

vii) El Calendario de Adquisicin de Materiales e Insumos necesarios para la ejecucin de la obra y en armona con el Calendario de Avance de Obra.

viii) El Programa de Obra en PERT-CPM y Diagrama de Barras que refleje el Cronograma de avance de Obra.

ix) Los documentos correspondientes al presente proceso de seleccin, suscritos por el Postor o su representante legal, incluyndose los documentos relativos a las consultas y sus absoluciones y/o aclaraciones.

e) El postor seleccionado, antes de la firma del contrato, deber presentar toda la documentacin que sustente sus declaraciones juradas presentadas con ocasin del presente proceso.

f) En lo relativo al Adelanto Directo y de Materiales, iniciacin de las obras, inspeccin, valorizaciones y pagos, ampliaciones de plazo, causales de resolucin administrativa, obras adicionales, reducciones de obra, recepcin de obra, penalidades, liquidacin del contrato, etc., se aplicar, en lo que sea pertinente, el Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

18.4. Frmulas de Reajuste

De acuerdo al numeral 2 del Art. 256 del Reglamento, se aplicar la(s) Frmula(s) Polinmica(s) del Expediente Tcnico, conforme con las normas establecidas en el artculo 7 del Decreto Supremo N 011-79-VC y su modificatorias, ampliatorias y complementarias.

19.0 SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias surgidas despus de la suscripcin del Contrato hasta el consentimiento de su liquidacin sern solucionadas a travs de la Conciliacin Extrajudicial y/o Arbitraje de Derecho. Para tal efecto sern de aplicacin las normas previstas en el Ttulo V, Captulo IV del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y en la Ley General de Arbitraje.

20.0 APLICACIONES DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO.

20.1. De las Definiciones

Ingeniero Residente. Personal natural designada por el Contratista, el cual ser un Ingeniero Civil o Arquitecto Colegiado. El profesional residente, por su sola designacin representa al Contratista para los efectos ordinarios de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

Supervisor de Obra. Es la Persona Natural o Jurdica designada por la Entidad, la misma que ser o designar a un Ingeniero Civil o Arquitecto Colegiado responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecucin de la obra y el cumplimiento del contrato. El Supervisor recibir todas las facilidades necesarias del Contratista para el cumplimiento de su funcin, las cuales estarn estrictamente relacionadas con sta.

Cuaderno de Obra. Es un documento que se apertura a la suscripcin del Acta de Entrega de Terreno, el mismo que ser foliado. El Supervisor y el ingeniero residente son los nicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra.

El Cuaderno de Obra deber tener originales con tres (3) copias desglosables, correspondiendo una de ellas a la MDCH, la otra al Contratista y la tercera al Supervisor. El original de dicho cuaderno debe permanecer en obra, bajo custodia del Contratista. Concluida la ejecucin de la obra, el original quedar bajo custodia de MDCH.

Ocurrencias. Son hechos relacionados con la ejecucin de la obra que deben ser anotados en el Cuaderno de Obra. Las solicitudes a la MDCH; que se realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el Cuaderno de Obra, se harn directamente a la MDCH, por medio de comunicacin que deje constancia de dicha solicitud.

Consultas sobre Ocurrencias en la Obra. Las consultas se formulan en el Cuaderno de Obra y son absueltas por el Supervisor, en el plazo mximo de cinco (5) das calendario de anotadas stas. De no ser absueltas, el Contratista acudir a la MDCH dentro de los dos (02) das calendario siguientes, el cual deber resolver en dentro de los cinco (05) das calendario desde la recepcin de la comunicacin del Contratista.

En el caso, que vencido estos plazos, no se absuelva la consulta, el Contratista tendr derecho a solicitar prrroga de plazo por tiempo correspondiente a la demora, computado a partir de la fecha de la presentacin de la consulta al Supervisor.

20.2. Adelanto

Rubricado el Contrato, la MDCH podr conceder al Contratista, adelantos de acuerdo a las condiciones establecidas a continuacin:

a) A solicitud del Contratista, la MDCH podr entregarle un Adelanto Directo hasta por el veinte por ciento (20%) del monto del Contrato, previa presentacin de Carta Fianza o Pliza de Caucin por un monto igual al del adelanto, solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacin automtica, de acuerdo a lo establecido en el Art. 219 del Reglamento. Para la entrega del adelanto directo, se tendr en cuenta lo establecido en el Art. 244 del Reglamento.

b) A solicitud del Contratista, la MDCH podr entregarle Adelanto para la Adquisicin de Materiales e Insumos considerados en el Presupuesto Oferta hasta por el Treinta por ciento (30%) del monto del Contrato, sobre la base del Cronograma de obras y al avance de ejecucin, previa presentacin de la Carta Fianza o Pliza de Caucin por un monto igual al del adelanto, solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacin automtica, de acuerdo a lo establecido en el Art. 219 del Reglamento. Para la entrega del adelanto de materiales, se tendr en cuenta lo establecido en el Art. 245 del Reglamento. Y lo dispuesto en el Decreto Supremo N 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

20.3. Entrega de Terreno e Iniciacin de la Obra

La MDCH comunicar, dentro de los cinco (05) das siguientes a la suscripcin del contrato, el da que tendr lugar la entrega del terreno.

a) El Ingeniero Supervisor, designado por la empresa contratada por la MDCH efectuar la entrega del terreno.

b) El Contratista ser responsable por el replanteo de la obra con relacin a los alineamientos y niveles entregados a l por el Ingeniero Supervisor para la ejecucin de la obra y por la exactitud de las posiciones, niveles, dimensiones y alineamiento de la totalidad de las diversas partes de la obra y por el suministro de todo instrumento, dispositivo y mano de obra.

Si en cualquier fecha durante el avance de la obra, apareciera o surgiera algn error de posicin, niveles, dimensiones o alineamiento de alguna parte de las obras, el Contratista proceder a rectificar tal error a total satisfaccin del Ingeniero Supervisor, por cuenta del Contratista sin pagos adicionales.

El Contratista proteger y preservar cuidadosamente todo punto de triangulacin, punto topogrfico de referencia, estacas, etc. empleados en la ejecucin de la obra.

c) El Contratista deber tomar las medidas de proteccin ambiental necesarias para que durante la ejecucin de la obra se impida al mximo cualquier contaminacin del ambiente.

d) El inicio de las obras se establecer de acuerdo a lo estipulado en el Artculo 240 del Reglamento de la Ley.

20.4. Valorizaciones y Metrados

a) Las valorizaciones tendrn el carcter de pagos a cuenta y sern elaboradas por el Supervisor y el Contratista, en funcin al avance de obra, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad.

El subtotal as obtenido se multiplicar por el factor de relacin, calculado hasta la quinta cifra decimal.

Los metrados de obra ejecutados sern formulados y valorizados conjuntamente por el Contratista y el Supervisor y presentados a la MDCH dentro de los plazos que establezca el contrato.

Si el Supervisor no se presentase para la valorizacin conjunta con el Contratista, la efectuar el Contratista.

El Supervisor deber revisar los metrados durante el perodo de aprobacin de la misma, y emitir el informe correspondiente. El plazo mximo de aprobacin de las valorizaciones presentadas, por parte del SUPERVISOR; es de cinco (5) das calendarios contados a partir de su recepcin.

Las valorizaciones elaboradas por el SUPERVISOR y el CONTRATISTA, sern presentadas al MDCH para su aprobacin dentro de los cinco (05) das contados a partir del primer da hbil del mes siguiente al de la valorizacin respectiva. El pago se har efectivo en fecha no posterior al ltimo da de tal mes.

b) Discrepancias respecto de Valorizaciones o MetradosSi surgieran discrepancias respecto de la formulacin, aprobacin o valorizacin de los metrados, entre el contratista y el Supervisor o la MDCH, segn sea el caso, stas sern resueltas en la liquidacin del contrato sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.Slo ser posible iniciar un procedimiento de Conciliacin o Arbitraje, dentro de los quince (15) das hbiles despus de ocurrida la controversia, si la valorizacin de la parte en discusin representa un monto superior al cinco por ciento (5%) del contrato actualizado.

20.5. Ampliaciones y Reducciones de Plazo

a) Adicionales y Reducciones.- Para alcanzar la finalidad del contrato, la MDCH mediante acuerdo o resolucin previa de su mxima autoridad administrativa, podr disponer la ejecucin de prestaciones adicionales o la reduccin de stas, lo que podr dar lugar a una modificacin del plazo contractual siempre que aquellas lo afecten. En este supuesto, el Contratista ampliar o reducir las garantas que hubiere otorgado, segn corresponda.

Para disponer la ejecucin de prestaciones adicionales, la MDCH deber contar con la asignacin presupuestal necesaria.

b) Procedimiento a seguir para las ampliaciones de Plazo.- Para que proceda una ampliacin de plazo, de conformidad con lo establecido en el art. 258 del Reglamento, el Contratista deber anotar en el Cuaderno de Obra las circunstancias que a su criterio ameriten ampliacin de plazo. Dentro de los quince (15) das calendario de concluido el hecho invocado, el Contratista solicitar, cuantificar y sustentar su peticin de ampliacin de plazo ante el Supervisor.

Dentro de los siete (07) das calendarios siguientes, el Supervisor emitir un informe sobre la solicitud de ampliacin de plazo y lo remitir a la MDCH, quin resolver sobre dicha ampliacin en un plazo mximo de diez (10) das calendarios, contados desde la recepcin del indicado informe.

La ejecucin de obras adicionales ser causal de ampliacin de plazo, slo si stas conllevan la modificacin del Calendario de Avance de Obra.

La ampliacin de plazo obligar al Contratista a presentar al Supervisor un calendario de obra actualizado, en un plazo que no exceder de diez (10) das de aprobada la ampliacin.

c) Efectos de la modificacin del plazo contractual.- Las ampliaciones de plazo darn lugar al pago de gastos generales iguales al nmero de das correspondientes a la ampliacin, salvo en los casos de prestaciones adicionales que cuenten con presupuestos especficos o que las Bases no los hayan incluido como factor de evaluacin tcnica.

El clculo de Mayores Gastos Generales se har de acuerdo a lo establecido en el Art. 261 del Reglamento.

En el caso de ampliacin por paralizacin de obra por causa ajena al Contratista, slo habr mayores gastos generales debidamente acreditados.

d) Retraso de Obra.- Se aplicar el artculo 263 del Reglamento de la Ley.

20.6. Obras Adicionales:

Se aplicarn los artculos 265 y 266 del Reglamento de la Ley.

20.7. Supervisin de Obras

La MDCH controlar los trabajos efectuados por el Contratista a travs de un Supervisor, quien ser responsable de la obra y del cumplimiento del contrato.

El Supervisor tiene como funcin controlar la ejecucin de la obra y absolver las consultas que le formule el Contratista. Su actuacin debe ajustarse al contrato. No tiene autoridad para modificar el contrato. Adems, estn facultados para ordenar el retiro de cualquier trabajador por incapacidad o incorrecciones que a su juicio perjudiquen la buena marcha de la obra, para rechazar y ordenar el retiro de materiales o equipo por mala calidad o incumplimiento de las especificaciones tcnicas, y para disponer cualquier medida urgente de la obra.

El Supervisor, adems de las funciones antes mencionadas, deber de verificar el cumplimiento de porcentaje de contratacin de trabajadores de Mano de Obra No Calificada, con residencia en la en la misma localidad; de acuerdo a la Declaracin Jurada presentada por el Postor; condicin que lo acreditara a travs del Documento Nacional de Identidad (DNI).

20.8. Resolucin del Contrato

a) Resolucin del Contrato por Incumplimiento. En caso de incumplimiento por parte del Contratista de alguna de sus obligaciones, que haya sido previamente observada por la MDCH y no haya sido materia de subsanacin, esta ltima podr resolver el contrato, en forma total o parcial mediante la remisin por la va notarial del acuerdo o resolucin en la que se manifieste esta decisin y el motivo que la justifica.

Dicho acuerdo o resolucin ser aprobado por autoridad del mismo nivel jerrquico que aquella que haya suscrito el contrato. El contrato queda resuelto de pleno derecho a partir de la recepcin de dicha comunicacin por el Contratista. Igual derecho asiste al Contratista ante el incumplimiento por la MDCH de sus obligaciones esenciales, siempre que el Contratista la haya emplazado mediante carta notarial y sta no haya subsanado su incumplimiento.

b) Resolucin del Contrato.- La Resolucin de contrato se regular de acuerdo a lo establecido en el Art. 45 de la Ley y los Arts. 224 y 225 del Reglamento. Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada deber requerirla mediante carta notarial para que las satisfaga en un plazo no mayor a quince (15) das, bajo apercibimiento de resolver el contrato.

Si vencido dicho plazo el incumplimiento contina, la parte perjudicada resolver el contrato en forma total o parcial, mediante carta notarial.

En aplicacin de la clusula arbitral de solucin de controversias, una vez recibida la carta notarial de resolucin por una de las partes, la otra parte podr solicitar el inicio del proceso arbitral de conformidad con lo establecido en el Reglamento. Para efectos de lo dispuesto en el inciso c) del artculo 41 de la Ley, se considerarn como obligaciones esenciales los pagos en las oportunidades previstas en el contrato, las que fueron factores de evaluacin, y aquellas condiciones que resulten indispensables para el normal cumplimiento del contrato.

c) Efectos de la Resolucin de Contrato de Obra. En la resolucin de los contratos de obra, sta se paralizar en forma inmediata, salvo los casos en que, estrictamente por razones de seguridad o disposiciones reglamentarias de construccin, ello no sea posible.

La parte que resuelve, deber indicar en su carta de resolucin, la fecha y hora para efectuar la constatacin fsica e inventario en el lugar de la obra, con una anticipacin no menor de dos (2) das. En esta fecha, las partes se reunirn en presencia de notario pblico o juez de paz, segn corresponda, y levantarn un acta. Si alguna de ellas no se presentara, la otra levantar el acto con el notario o juez. Culminado este acto, la obra queda bajo responsabilidad de la MDCH y se procede a la liquidacin, conforme a lo establecido en el Artculo 269 del Reglamento.

En caso la resolucin sea por incumplimiento del Contratista, en la liquidacin se consignarn las penalidades que correspondan, las que se harn efectivas conforme a lo dispuesto en los Artculos 222 y 226.

Cuando la resolucin sea por causa atribuible a la MDCH, sta reconocer al Contratista, en la liquidacin que se practique, el cincuenta por ciento (50 %) de la utilidad prevista, calculada sobre el saldo que se deja de ejecutar. En general estar normado por lo establecido en el Art. 267 del Reglamento.

20.9. De la Recepcin de Obra

a) De la Recepcin. En la fecha de culminacin de Obra, el Residente anotar tal hecho en el Cuaderno de Obra y solicitar la recepcin de la misma. El Supervisor mediante comunicacin escrita solicitar a la MDCH, en un plazo no mayor de cinco (05) das posteriores a la anotacin sealada; la recepcin de la obra, indicndole la fecha de culminacin.

En un plazo mximo de siete (07) das calendarios de recibida la comunicacin a que se refiere el prrafo anterior, la MDCH proceder a designar un Comit de Recepcin, el cual estar integrado por lo menos por un representante de la MDCH, necesariamente ingeniero o arquitecto, y por el Supervisor.

El Comit de Recepcin junto con el Contratista, proceder a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones tcnicas y efectuar las pruebas que sean necesarias para comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos en un plazo no mayor de veinte (20) das calendarios de realizada su designacin.

Culminada la verificacin se levantar un acta que ser suscrita por los miembros del Comit de Recepcin, el Supervisor, el Contratista o el Ingeniero Residente. En el acta se incluirn las observaciones si las hubiera. De no existir observaciones, se proceder a la recepcin de la obra, tenindose por concluida en la fecha indicada por el Contratista.

b) Con respecto a las Observaciones. De existir observaciones, stas se consignarn en un acta y no se recibir la obra.

A partir del da siguiente, el Contratista dispondr de un dcimo del plazo de ejecucin del contrato para subsanarlas, plazo que se computar desde el quinto da de la suscripcin del acta. Este plazo no dar derecho al pago de ningn concepto a favor del Contratista, ni a la aplicacin de penalidad alguna.

Subsanadas las observaciones, el Contratista solicitar la recepcin de la obra en el Cuaderno de Obra, lo cual ser verificado por el Supervisor e informado a la MDCH, en el plazo de tres (03) das siguientes de la anotacin. La comprobacin que realizar el Comit de Recepcin se har dentro de los siete (07) das siguientes de recibido el informe del Supervisor y se limitar a verificar la subsanacin de las observaciones formuladas en el acta, no pudindose formular nuevas observaciones.

Si se comprueba que vencido el cincuenta por ciento (50%) del plazo de subsanacin de observaciones, la MDCH comprueba que el Contratista no las hubiere iniciado, salvo circunstancias justificadas debidamente acreditadas por el Contratista; dar por vencido el plazo y tomar el control de la obra, la intervendr econmicamente, se resolver el contrato y adoptar las medidas necesarias para su conclusin, con cargo a las valorizaciones pendientes de pago o de acuerdo al procedimiento establecido en el tercer prrafo del Art. 264. En caso que el Contratista o su Ingeniero Residente no estuviesen conformes con las observaciones; anotarn su discrepancia en el acta. El Comit de Recepcin elevar a la mxima autoridad administrativa de la MDCH, todo lo actuado con un informe sustentado de sus observaciones en el plazo mximo de cinco (5) das calendarios. La MDCH deber pronunciarse sobre dichas observaciones en idntico plazo. De persistir la discrepancia, ella se someter a conciliacin y/o arbitraje dentro de los quince (15) das siguientes al pronunciamiento de la MDCH. En general la Recepcin de Obra se har siguiendo los parmetros establecidos en el Art. 268 del Reglamento.

20.10. Penalidades e Intervencin Econmica.

a) Las penalidades se aplicarn y calcularn de acuerdo a lo establecido en el Art. 222 del Reglamento.

b) De ser el caso, la intervencin econmica de la Obra se regir por lo establecido en el Art. 264 del Reglamento.

20.11. De las Sanciones

Sin perjuicio de la imposicin de penalidades a que alude el tem anterior, el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones impondr la sancin administrativa de inhabilitacin temporal o definitiva del Contratista, de acuerdo a lo establecido en el Art. 294 del Reglamento.

20.12. Responsabilidades en la Ejecucin de los Contratos

a) Defectos o fallas percibidas por la MDCH. De observar la MDCH, despus de la firma del contrato, fallas o defectos en cualquier especificacin, bien o servicio que el CONTRATISTA hubiere proporcionado; sta lo comunicar de inmediato para la subsanacin respectiva, ya que el Postor sin necesidad de declaracin expresa, ha hecho suyo el Expediente; comprometindose a ejecutarlo al 100 %

b) Responsabilidad de la MDCH. La MDCH, ser responsable por las modificaciones que ordene o apruebe al Expediente Tcnico Final, previamente aprobado; o por aquellas que se generen debido a la necesidad de la ejecucin de los mismos, sin perjuicio de las responsabilidades que corresponden a quienes ejecutan el proyecto.

c) Tributos y otras obligaciones del Contratista. Son de cargo del Contratista todos los tributos y gravmenes que le correspondan de acuerdo a Ley.

Toda responsabilidad de carcter laboral y por el pago de aportaciones sociales, son exclusivamente del Contratista. Asimismo, corresponde al Contratista la contratacin de todos los seguros necesarios para resguardar la integridad de la prestacin, los recursos que se utilizan y a los terceros posiblemente afectados, de acuerdo a lo que establezcan las Bases. Los postores debern tomar en cuenta estos factores al momento de presentar su propuesta.

d) Reconocimiento de Intereses. En caso de incumplimiento del pago por parte de la MDCH, salvo que el atraso se deba a caso fortuito o fuerza mayor, ste reconocer al Contratista el pago de intereses conforme a lo establecido por el Cdigo Civil. Igual derecho corresponde a la MDCH en el caso que ste sea el acreedor.e) Cumplimiento de lo pactado. Los contratistas estn obligados a cumplir cabalmente con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestacin formal documentada que hayan aportado adicionalmente en el curso del proceso de seleccin o en la formalizacin del contrato, as como a lo dispuesto en los incisos 2) y 3) del artculo 1774 del Cdigo Civil.f) Responsabilidad del Contratista. El Contratista es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la Obra por un plazo no menor de siete (07) aos contados a partir de la conformidad otorgada por la MDCH, sin perjuicio de las responsabilidades previstas en el Art. 1784 del Cdigo Civil.21.0 OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

a) El Costo de todas las pruebas de compactacin de suelos, concreto, instalaciones de agua, desages y electricidad, etc. que sean necesarios efectuar, para comprobar la correcta ejecucin de los trabajos, correr por cuenta del contratista y sern solicitados por el Supervisor quien recabar los Certificados de las Pruebas respectivos para LA MDCH.

b) El suministro de corriente elctrica, as como el abastecimiento de agua que sea necesario para la ejecucin de la obra a que se refiere este proceso ser de cuenta y responsabilidad del contratista.

c) Constituye obligacin del contratista asumir los costos de reparacin de los daos que ocasione a las redes elctricas, agua, desage y a terceros. La negativa del contratista en reparar el dao causado ser causal de Resolucin del Contrato, sin perjuicio de que LA MUNICIPALIDAD o las prestadoras de Servicio ejecuten los trabajos con cargo a las valorizaciones del contratista y/o Garantas presentadas.

d) Es obligacin del Contratista cubrir los costos de las pruebas de laboratorio, que seale la supervisin durante la ejecucin de la obra.

e) El Contratista asumir los costos de la defensa de LA MUNICIPALIDAD de todos los procesos judiciales o administrativos, prdidas, reclamos, demandas o acciones de cualquier ndole y forma, que sean resultantes de acciones u omisiones imputables al contratista o a su personal empleado en la ejecucin de la obra o a la guardiana de la misma.

f) Todos los aspectos existentes desde la convocatoria hasta la Liquidacin Final de la obra que no hayan sido considerados en las presentes Bases, se regirn por lo establecido por la Ley y su Reglamento.

22.0 DISPOSICIONES FINALES.

Todo lo no previsto en las presentes Bases se sujetar a lo dispuesto en el Texto nico Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (D.S. N 083-2004-PCM), su Reglamento (D.S. N 084-2004-PCM), Ley de Gestin Presupuestaria del Estado, Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2008, Normas Tcnicas para el rea de Obras Pblicas, Cdigo Civil y las dems disposiciones legales que resulten aplicables

Chacapampa Agosto del 2008ANEXO A LAS BASES

FORMATO N 01

CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA(Lugar), (Da) del (Mes) del 2008Seores:

(Nombre de la Entidad que convoca el proceso)

(Lugar).-

Atencin:COMIT ESPECIAL

Referencia:A.D.S. N 001-2008-OBRAS-CE/MDCH

De nuestra consideracin:

De acuerdo a las Bases del Proceso de la referencia, el suscrito (Nombre del Postor) tiene a bien presentar a consideracin de la MDCH, su Propuesta para la (Objeto del Proceso de Seleccin).

Declaro haber tomado conocimiento de todas las condiciones establecidas en los documentos del presente proceso de seleccin, a las cuales me someto en su integridad.

Asimismo, declaro que no tengo pendiente ante el Poder Judicial, demanda ni acciones judiciales relacionadas con contratos suscritos con la MDCH.La informacin y documentacin que presento es fidedigna y en caso de comprobarse cualquier incorreccin en la misma, la MDCH tendr el derecho de invalidar mi participacin, e informar tal hecho al Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado para las sanciones correspondientes.

Atentamente,

________________________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL POSTOR

Libreta Electoral, DNI, Carnet de Extranjera o Pasaporte

FORMATO N 02

IDENTIFICACION DEL POSTORDECLARACION JURADA

(Lugar), (Da) del (Mes) del 2008Seores:


(Lugar).-




De acuerdo a las Bases del Proceso de la referencia, el suscrito (Nombre del Postor) tiene a bien presentar a consideracin de la MDCH, los siguientes datos con carcter de declaracin jurada.

1. NOMBRE O RAZON SOCIAL...............................................................................2. NUMERO DE RUC..........................

3. NUMERO DE INSCRIPCION EN EL

REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS...........................................................

4. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL................................................................

5. D.N.I. DEL REPRESENTANTE LEGAL....................................................................

6. DIRECCION PRINCIPAL.....................................................................................7. CIUDAD...........................................................................................................8. PAIS................................................................................................................9. CASILLA POSTAL..............................................................................................10. TELEFONO.......................................................................................................11. FAX.................................................................................................................12. NOMBRE ORIGINAL Y AO DE CONSTITUCION DE LA FIRMA..............................13. INSCRIPCION EN REGISTROS PUBLICOS DE.............., EN LA PARTIDA N..........,CON FECHA......................................................................................................

14. E-mail .............................................................

Atentamente,

________________________________________________________



NOTA: En caso de que el Postor sea un Consorcio, cada una de las firmas asociadas deber proporcionar la informacin solicitada mediante este formato.FORMATO N 03

DECLARACION JURADA DEL POSTOR DE ACUERDO AL ARTCULO 76 DEL REGLAMENTO



(Lugar).-




De acuerdo a las Bases del Proceso de la referencia, el suscrito (Nombre del Postor) tiene a bien presentar a consideracin de la MDCH, lo siguiente con carcter de Declaracin Jurada:

a) Que, no tiene impedimento para participar en el proceso de seleccin ni para contratar con el Estado conforme al Art. 9 de la Ley;

b) Que, conoce, acepta y se somete a las Bases, condiciones y procedimientos del Proceso de seleccin;

c) Que, es responsable de la veracidad de los documentos e informacin que presenta para efectos del proceso;

d) Que se compromete a mantener su oferta durante el proceso de seleccin y a suscribir el contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro; y,

e) Que, conoce las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento, as como en la Ley N 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Atentamente,

________________________________________________________



NOTA: En caso de que el Postor sea un Consorcio, cada una de las firmas asociadas deber proporcionar la informacin solicitada mediante este formato.

FORMATO N 04

DECLARACION JURADA DEL POSTOR DE VISITA A LA ZONA



(Lugar).-





a. Que, nuestra empresa ha inspeccionado en su totalidad y sus alrededores la zona donde se ejecutar la Obra: Nombre de la Obra; habiendo obtenido toda la informacin necesaria, a fin de preparar nuestra Oferta y celebrar el respectivo Contrato en caso de obtener la Buena Pro.

b. Que, nuestra empresa no ha encontrado dificultades para la ejecucin de la Obra: Nombre de la Obra; a satisfaccin de la Municipalidad DISTRITAL DE CHACAPAMPA, de acuerdo a las Especificaciones Tcnicas del Expediente, materia de la presente Licitacin Pblica Nacional.

Atentamente,

________________________________________________________



NOTA: En caso de que el Postor sea un Consorcio, firmar el representante legal del Consorcio.FORMATO N 05DECLARACION JURADA DEL POSTOR



(Lugar).-





Nos comprometemos a ejecutar el cien por cien (100 %) de las obras contenidas en el Expediente Tcnico, en el siguiente plazo:

1. PLAZO TOTAL OFERTADO:

LETRAS (NUMEROS) das calendarios.

2. PLAZO TOTAL OFERTADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:

LETRAS (NUMEROS) das calendarios.

Atentamente,

________________________________________________________



NOTA: En caso de que el Postor sea un Consorcio, firmar el representante legal del Consorcio.

FORMATO N 06DECLARACION JURADA DE SER PEQUEA O MICROEMPRESA



(Lugar).-





a. Que, mi representada rene las caractersticas establecidas en los Artculos 2 y 3 de la Ley N 28015 Ley de Promocin y Formalizacin de la Micro y Pequea Empresa.

Por lo tanto, de acuerdo con lo sealado en el Art. 5 concordante con el Art. 20 del Reglamento de la Citada Ley, aprobado mediante Decreto Supremo N 009-2003-TR del 09 de Octubre del 2003, deber tenerse acreditada la condicin de (Pequea Empresa o Microempresa), de mi representada.

Atentamente,

________________________________________________________



NOTA: En caso de que el Postor sea un Consorcio, cada una de las firmas asociadas deber proporcionar la informacin solicitada mediante este formato.

FORMATO N 07PROMESA DE CONSORCIO



(Lugar).-




De acuerdo a las Bases del Proceso de la referencia, el suscrito (Nombre del Postor) tiene a bien presentar a consideracin de la MDCH, lo siguiente:

La empresa (EMPRESA 1), con R.U.C. N ..................., inscrita en el Registro Nacional de Proveedores con el N ................, representada por ............................................, con D.N.I. N ..................., con poder inscrito en el Registro de Mandatos de la Oficina Registral de .............., en la Partida N ..................... y la empresa (EMPRESA 2), con R.U.C. N ..................., inscrita en el Registro Nacional de Proveedores con el N ................, representada por ............................................, con D.N.I. N ..................., con poder inscrito en el Registro de Mandatos de la Oficina Registral de .............., en la Partida N .....................; acuerdan voluntariamente conformar un Consorcio para la ejecucin de la Obra: ............................................., declaramos bajo juramento que:

a. Las partes del Consorcio no estn incluidas en el Registro de Inhabilitados para contratar con el Estado.

b. El Representante Comn es..................................................., identificado con D.N.I. N................... y tiene poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de la calidad de Postor y del Contrato, de obtener la Buena Pro, hasta la liquidacin del mismo.

c. El porcentaje de participacin de cada empresa es: (nmeros y letras) % y (nmeros y letras) %, respectivamente.

d. El domicilio Legal del Consorcio donde se entregar los avisos, notificaciones a que hubiere lugar y en general cualquier documento referido al Contrato, ser ubicado en...................................e. Declaramos expresamente asumir responsabilidades solidarias hasta la terminacin de nuestro Contrato y por cualquier destruccin por vicio o ruina sobreviniente.

f. Asumimos compromiso de no modificar los trminos del Contrato de Consorcio hasta que se produzca el consentimiento de la Aprobacin (Mediante Resolucin de Alcalda), de la Liquidacin Final de la Obra.

g. En el caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el Consorcio.

Atentamente,

__________________________________________ __________________________________________Nombre y Firma del Representante Legal del Postor Nombre y Firma del Representante Legal del Postor

L. E., DNI, Carnet de Extranjera o Pasaporte L. E., DNI, Carnet de Extranjera o Pasaporte

Empresa 01 Empresa 02

FORMATO N 08

PACTO DE INTEGRIDAD



(Lugar).-





a) Que, reconocemos la importancia de aplicar los principios que rigen los procesos de contratacin; confirman que no han ofrecido u otorgado, ni ofrecern u otorgarn, ya sea directa o indirectamente a travs de terceros, ningn pago o beneficio indebido o cualquier otra ventaja inadecuada, a funcionario pblico alguno, o a sus familiares o socios comerciales, a fin de obtener o mantener el contrato objeto de Licitacin Publica Nacional de la referencia; y no haber celebrado o celebrar acuerdos formales o tcitos, entre los postores o con terceros, con el fin de establecer prcticas restrictivas de la libre competencia.

b) El incumplimiento del pacto de integridad generar la inhabilitacin para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades emergentes; y respecto de los funcionarios de las entidades, las sanciones derivadas de su rgimen laboral.

Atentamente,

__________________________________________ __________________________________________Nombre y Firma del Representante Legal de la MDCH Nombre y Firma del Representante Legal del Postor


FORMATO N 09

DECLARACION JURADA DE CONTRATAR PERSONAL DE LA ZONA



(Lugar).-





a) Que, en el caso de ser favorecidos con la Buena Pro del Proceso de Seleccin de la Referencia, mi representada se compromete a contratar en la Ejecucin de la Obra al (letras) por cien (nmeros %), de trabajadores entre los residentes de la misma localidad, provincia o provincias colindantes al lugar de ejecucin.

Atentamente,

________________________________________________________




FORMATO N 10

CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA



(Lugar).-




De acuerdo a las Bases del Proceso de la referencia, el suscrito (Nombre del Postor) tiene a bien presentar a consideracin de la MDCH, su Propuesta Econmica para la ejecucin de la obra (Nombre de la Obra), por el monto de S/. .............. (...en letras...), el cual incluye Presupuesto detallado con desagregado de Gastos Generales, Utilidad e I.G.V.; con precios referidos al mes de Julio del 2006. La propuesta es a Suma Alzada con reajuste de precios y tendr validez durante todo el perodo necesario para la ejecucin de la Obra.

Declaramos haber tomado conocimiento de todas las condiciones contenidas en las Bases y Documentos de la Licitacin Pblica Nacional. En caso de comprobarse cualquier incorreccin en la misma, la MDCH tiene derecho a invalidar nuestra participacin

Atentamente,

________________________________________________________




II. PROFORMA DE CONTRATO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAPAMPACONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

ADJUDICACIN DIRECTA SELECTIVA A.D.S. N 001-2008-OBRAS-CE/MDCH

Conste por el presente documento, el Contrato de Obra: ................................................................, ubicado en ..................................................., que celebran de una parte, la MDCH, con RUC N 20212642704, con domicilio en la Plaza Principal de CHACAPAMPA S/No., representado por el Alcalde Prof., identificado con DNI , a quien en adelante se le denominar la MDCH, y de la otra parte la Firma ..................................................................................., con RUC N..................., con domicilio legal en ..........................................., debidamente representado por ................................................................................, con D.N.I. N ..............., segn poder inscrito en los Registros Pblicos de ..........................................., en la Ficha N............. de fecha.................., a quien en adelante se denominar EL CONTRATISTA, con arreglo a los trminos y condiciones que se sealan en las siguientes clusulas:

PRIMERA.- GENERALIDADES

1.1SON PARTES DEL PRESENTE CONTRATO

Bases de la Licitacin.

Expediente Tcnico.

Propuesta Tcnica del Postor

Propuesta Econmica del Postor.

Notificacin del Otorgamiento de Buena Pro.

Garantas.

En caso de presentarse dudas o divergencias en la aplicacin de estos documentos, primar lo establecido en el presente Contrato.

1.2DEFINICIONES

Siempre que se encuentren en el presente Contrato las palabras definidas a continuacin, se interpretarn como sigue:

MDCH

Entidad contratante

EL CONTRATISTA

La firma Constructora o Asociados, sus representantes y/o su (s) sucesor (es) que se obligan por medio del presente Contrato a ejecutar los trabajos por l cubiertos.

LEY

Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado cuyo Texto nico Ordenado ha sido aprobado mediante Decreto Supremo N 083-2004-PCM.

REGLAMENTO

Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N 084-2004-PCM

CONTRATO O DOCUMENTO DE CONTRATO

Cada uno de los diferentes puntos del Contrato referido en el numeral 1.1 del presente documento, tanto como un todo, como cada uno de por s.

LA OBRA

Todo lo que expresamente requiere ser proporcionado y/o ejecutado por el CONTRATISTA en el presente Contrato.

PLANOS

Los dibujos y diseos a los que se refieren especficamente como tales en estos documentos o en cualquier anexo. Los diseos emitidos despus de la firma del contrato para mejor explicacin o para mostrar cambios en el trabajo, sern reconocidos como planos complementarios y obligarn a EL CONTRATISTA con la misma fuerza que los planos. Estos diseos debern ser aprobados por el SUPERVISOR.

ESPECIFICACIONES

Todas las directivas, requerimientos, normas y patrones de ejecucin que se aplican en la obra detallada en el presente Contrato.

Donde se mencione las Especificaciones o Normas, se entiende que se aplicar la ltima edicin o revisin de dichas Normas.

TERRENO

Toda el (las) rea (s) en la cual (es) se realizan las operaciones de EL CONTRATISTA o las reas adyacentes a ellas y que sean sealadas como tales por el SUPERVISOR.

SUPERVISOR

Es la persona natural o jurdica, a la cual la Entidad Licitante, le ha encargado la Supervisin de la correcta ejecucin de las obras y el cumplimiento del Contrato.

1.3LEGISLACIN APLICABLE

El presente Contrato se rige por la Ley en tanto no se contraponga con las polticas y procedimientos de la MDCH para contratos de esta naturaleza.

La MDCH queda facultada para emitir Directivas durante el desarrollo y/o ejecucin del contrato, por las cuales se reglamentarn los alcances del Expediente Tcnico, Bases del Proceso y Liquidacin del Contrato.

SEGUNDA.- ANTECEDENTES

2.1.Con fecha................... del 2007, la MDCH convoc a la Adjudicacin Directa Selectiva N 001- 2007-OBRAS-CE/MDCH para la ejecucin de la Obra: CONSTRUCCION PISCIGRANJA CHACAPAMPA II ETAPA.2.2.Sobre la base de las propuestas presentadas por los postores, el Texto nico Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento, aprobados por Decretos Supremos N. 083 y 084-2004-PCM respectivamente, se otorg la Buena Pro para la ejecucin de la Obra a EL CONTRATISTA, por el monto de su oferta econmica ascendente a.................................................. Nuevos Soles (S/.en cifras), que incluye Gastos Generales, Utilidad, el Impuesto General a las Ventas (IGV), a Precios Unitarios del mes de Agosto del 2007.

TERCERA.- OBJETO DEL CONTRATO

Es objeto del presente Contrato, la ejecucin de la obra:

OBRAUBICACIN

CONSTRUCCION PISCIGRANJA CHACAPAMPA III ETAPA.CERCADO

CUARTA.- FINANCIAMIENTO

Los gastos que genere la ejecucin del contrato, sern atendidos con la Fuente de Financiamiento 00 Recursos Ordinarios, la partida a afectarse ser la 6.5.11.50 Servicios de Terceros Obras por Contrato; del Presupuesto de la Municipalidad Distrital De Chacapampa para el ao 2007.

QUINTA.- MONTO DEL CONTRATO

5.1EL CONTRATISTA declara no estar impedido de contratar con el Estado y se compromete a efectuar la obra materia del presente Contrato de acuerdo a los Planos, Memoria Descriptiva, Especificaciones Tcnicas, Clusulas de Medicin, Bases del proceso de seleccin, Presupuesto de la oferta, Consultas, Absoluciones a Consultas, y toda otra documentacin del Expediente Tcnico que forma parte integrante del presente Contrato.

5.2EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar esta obra por la cantidad de .............................................. Nuevos Soles (S/..............) a precios del mes de Agosto del 2007. En este presupuesto estn comprendidos la mano de obra con sus leyes sociales, pagos a entidades de Seguridad Social, SENCICO, Impuesto de Solidaridad, equipo, maquinaria, herramientas, materiales, fletes, seguros, impuestos, proteccin y mantenimiento de la obra durante el perodo de construccin y hasta la entrega de la misma, direccin tcnica, gastos generales, utilidad, suministro de electricidad y agua para la ejecucin de la obra y todo lo dems que sea necesario para la correcta ejecucin de la misma hasta su total terminacin y entrega.

SEXTA.- GARANTAS CONTRACTUALES

6.1A la firma del presente Contrato, EL CONTRATISTA deber presentar las siguientes garantas:

Garanta de Fiel Cumplimiento del Contrato

Ser en forma de Fianza la cual deber ser solidaria, incondicional, irrevocable y de realizacin automtica al solo requerimiento, a favor de la MDCH. Esta Fianza ser por una suma equivalente al 10% del monto del contrato, emitida por entidad Financiera Nacional, sujeta al mbito de la Superintendencia de Banca y Seguros. Esta garanta ser vlida por el tiempo de ejecucin de la Obra y hasta la liquidacin del Contrato.

Monto de Fianza de Fiel Cumplimiento:

(Monto de la fianza), otorgada por (Nombre de la Entidad Financiera)

SETIMA.- DISPOSICIONES DE PLAZOS

7.1PLAZO DE ENTREGA DE TERRENO

Los terrenos sern entregados al contratista de acuerdo a lo establecido en las Bases dentro de los diez das siguientes a la firma del presente contrato la MDCH por intermedio del Supervisor, comunicar al Contratista por escrito la fecha de entrega del terreno. Esta entrega de terreno servir junto con la fecha del adelanto, para definir el inicio del plazo de ejecucin del contrato que deber efectuarse segn el Art. 240 del Reglamento.

El replanteo de la obra ser efectuado por EL CONTRATISTA, corriendo por su cuenta todos los gastos de materiales y personal auxiliar que se requieran, debiendo EL SUPERVISOR otorgar su aprobacin previa a la iniciacin de los trabajos.

Si EL CONTRATISTA o su representante no concurriera en la fecha sealada para la entrega del terreno, se le comuni

Documents

BASES