BASES LO 907077974 E1 2016

- 1 -

Bases correspondientes a la Licitación Pública Nacional LO-907077974-E1-2016

COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES

Bases de Licitación

Datos de la Obra:

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO (2ª. ETAPA) , PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NAVENCHAUC, DEL MUNICIPIO DE ZINACANTÁN

Número de Obra: 161086

Localidad:

NAVENCHAUC

Municipio:

ZINACANTÁN

Estado:

CHI AP AS

Modalidad : Licitación Pública Nacional

Licitación No. LO-907077974-E1-2016

- 2 -




Documentos que integran la propuesta técnica-económica

Contenido

Documentos que integran el aspecto técnico:

Se entenderá por PT: Propuesta Técnica.

Documento No. PT- 1

Copia de la constancia del registro de contratista de la COMISIÓN (No aplica para la presente Licitación).

La constancia de Inscripción en el registro único de contratistas a que se refiere el artículo 74 Bis de la Ley de Obras Públicas Servicios Relacionados con las Mismas, Dicho certificado de registro de contratistas tendrá únicamente efectos de participación a la presente Licitación, la omisión del mismo no será causa de deschamiento de su propuesta.

Documento No. PT- 2

Comprobante de registro de participación a la Licitación pública Nacional

Revisiones preliminares. Para facilitar los procedimientos de contratación, la Comisión efectuará revisiones preliminares respecto a la especialidad, experiencia, capacidad y cumplimiento de los requisitos solicitados, así como de la documentación distinta a la propuesta técnica y económica, de acuerdo como se establece en el párrafo sexto Artículo 36 de la Ley de Obras Públicas Servicios Relacionados con las Mismas, así como también en ningún caso se podrá

- 3 -




impedir el acceso a quienes no cuenten con el registro de participación, para poder participar en la presente Licitación, por lo que los licitantes interesados podrán presentar sus proposiciones directamente en el acto de presentación y apertura de las mismas.

Anexar recibo de registro de participación expedido por

de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica del Estado de Chiapas.

Dicho registro de participación tendrá únicamente efectos de participación al presente Licitación.

Documento No. PT- 3

Declaración de integridad Mediante la cual el concursante manifieste de que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de la Comisión, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

Documento No. PT- 4

Identificación oficial vigente Copia simple (ambos lados) de identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que suscribirá el contrato, credencial de elector, pasaporte, cédula profesional, cartilla del servicio militar nacional,

Copia simple del Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.-1 completo)

Documento No. PT- 5

Declaración Fiscal ò Balance General Auditado de la empresa.

Copia simple de la declaración Fiscal ò Balance General auditado de la empresa. Correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior, con el capital contable requerido por la convocante documentos que deben integrar para acreditar la capacidad financiera, Estados Financieros Auditados por lo menos de los dos años anteriores y el comparativo de razones financieras básicas

- 4 -




salvo en el caso de empresas de reciente creación, las cuales deberán presentar los más actualizados a la fecha de la presentación de la propuesta.

Documento No. PT- 6

Manifestaciones escritas bajo protesta de decir verdad lo

siguiente: Los escritos o manifestaciones bajo protesta de decir verdad, que se soliciten como requisito de participación en los procedimientos de contratación, sólo resultarán procedentes si éstos se encuentran previstos en la Ley, en este Reglamento o en los ordenamientos de carácter general aplicables a la Administración Pública Federal. La falta de presentación de dichos documentos en la proposición, será motivo para desecharla, por incumplir las disposiciones jurídicas que los establecen. La Comisión verificará que los documentos a que se refiere el párrafo anterior cumplan con los requisitos solicitados, con fundamento en el artículo 34 Fracción VIII del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. PT-6.1 Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad:

en el que su representante cuenta con las facultades suficientes para comprometerse por si ò por su representada.

Deberá contener lo siguiente: a).- Del concursante: Registro Federal de Contribuyentes;

nombre y domicilio, así como, en su caso, los de su apoderado o representante tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, así como el nombre de los socios.

b).- Del representante legal del concursante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades de representación y su identificación oficial.

PT-6.2 Manifestación escrita bajo protesta de decir

verdad: En el que el licitante manifiesta ser de Nacionalidad Mexicana.

PT-6.3 Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad:

- 5 -




De conocer y haber tomado en consideración las bases de la Licitación y sus anexos (adjuntar las bases y anexos) anexo 1 y anexo 3.

Cualquier modificación a las bases de la Licitación, derivada del resultado de la junta de aclaraciones, será considerada como parte integrante de las propias bases de la presente Licitación.


verdad: Del domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que se deriven de los actos del procedimiento de contratación y en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto.


verdad: De estar conforme de ajustarse a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos de las bases de la Licitación y sus anexos.


verdad: De las partes que subcontratara y/o los materiales y/o equipo que pretenda adquirir, que incluyan su instalación, en caso de que el licitante no subcontrate ninguna parte de la obra, deberá manifestarlo por escrito, El contratista a quien se adjudique el contrato no podrá hacer ejecutar la obra por otro; pero, con autorización previa de la Comisión podrá hacerlo respecto de partes de la obra o cuando adquiera materiales y/o equipos que incluyan su instalación en la Obra, Esta autorización previa no se requerirá cuando la Comisión señale específicamente en las bases de la Licitación, las partes de la obra que podrá ser objeto de subcontratación, en todo caso, el contratista seguirá siendo el único responsable de la ejecución de la obra ante la Comisión .


verdad: De conocer el sitio de la realización de los trabajos y sus condiciones ambientales, así como haber considerado las aclaraciones y modificaciones que en su caso, se hayan efectuado a las bases de la Licitación.

- 6 -





En el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78 penúltimo párrafo de la Ley y que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos del artículo 31, fracción XIV, de la propia Ley. Para los efectos de la fracción VII del artículo 51 de la “Ley”, las personas que previamente hayan realizado el proyecto y pretendan participar en el procedimiento de contratación para la ejecución del mismo, estarán impedidas de participar en los términos de la propia fracción, cuando dentro de los alcances del proyecto elaborado, hayan preparado especificaciones de construcción, presupuesto de los trabajos, selección o aprobación de materiales, equipos y procesos.

PT-6.9 Manifestación escrita:

En el cual declare bajo protesta de decir verdad que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en los términos del articulo 32-D, primero, segundo, tercero, cuarto y último párrafos del Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones aplicables; así mismo la declaración que en caso de resultar ganador, presentará a la firma del contrato en original el Documento Vigente expedido por el SAT, en la que se emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, como la indica la regla 2.1.27 de la Resolución de la Miscelánea Fiscal para 2016, en la regla 2.1.35 de la misma Miscelánea, establece el procedimiento para la obtención de la Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, como se indica en la siguiente manera:

2.1.35. Los contribuyentes que para realizar algún trámite fiscal u obtener alguna autorización en materia de impuestos internos, comercio exterior o para el otorgamiento de subsidios y estímulos requieran obtener la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, deberán realizar el siguiente procedimiento: I. Ingresarán a la página de Internet del SAT, apartado "Trámites" en la opción "Opinión del Cumplimiento", con su clave en el RFC y Contraseña o FIEL. II. Una vez elegida la opción del cumplimiento de obligaciones fiscales, el contribuyente podrá imprimir el acuse de respuesta. III. Dicha opinión también podrá solicitarse a través del número telefónico de INFOSAT, o bien, por correo electrónico a la dirección [email protected] la cual será generada por el SAT y

- 7 -




se enviará dentro de las siguientes 24 horas al correo electrónico que el contribuyente proporcionó al citado órgano desconcentrado para efectos de la FIEL. IV. Asimismo, podrá consultarse por un tercero que el propio contribuyente haya autorizado, para lo cual ingresarán en la página de Internet del SAT, apartado "Trámites" en la opción "Servicios", "Opinión del cumplimiento", "Autorización a Terceros", podrá autorizar al tercero para que este último utilizando su FIEL, consulte la opinión del cumplimiento del contribuyente quien lo autorizó. La multicitada opinión, se generará atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: Positiva.- Cuando el contribuyente está inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) de esta regla. Negativa.- Cuando el contribuyente no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) de esta regla. No inscrito.- Cuando el contribuyente no se encuentra inscrito en el RFC. Inscrito sin obligaciones.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales. a) La autoridad a fin de emitir la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales revisará que el contribuyente solicitante: 1. Ha cumplido con sus obligaciones fiscales en materia de inscripción al RFC, a que se refieren el CFF y su Reglamento y que la clave en el RFC esté activa. 2. Se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales respecto de la presentación de las declaraciones anuales del ISR e IETU correspondientes a los cuatro últimos ejercicios. Se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en el ejercicio en el que solicita la opinión y en los cuatro últimos ejercicios anteriores a éste, respecto de la presentación de pagos provisionales del ISR, IETU y retenciones del ISR por salarios, así como de los pagos definitivos del IVA y del IEPS; incluyendo las declaraciones informativas a que se refieren las reglas 5.2.2., 5.2.13., 5.2.15., 5.2.17., 5.2.18., 5.2.19., 5.2.20., 5.2.21., 5.2.24. y 5.2.26., así como el artículo 31-A del CFF. 3. No tiene créditos fiscales firmes determinados por impuestos federales, distintos a ISAN e ISTUV, entendiéndose por impuestos federales, el ISR, IVA, IETU, Impuesto al Activo, IDE, IEPS, impuestos generales de importación y de exportación y sus accesorios; así como créditos fiscales firmes, relacionados con la obligación de pago de las contribuciones, y de presentación de

- 8 -




declaraciones, solicitudes, avisos, informaciones o expedición de constancias y comprobantes fiscales. 4. Tratándose de contribuyentes que hubieran solicitado autorización para pagar a plazos o hubieran interpuesto algún medio de defensa contra créditos fiscales a su cargo, los mismos se encuentren garantizados conforme al artículo 141 del CFF, con excepción de lo dispuesto por la regla 2.14.1. 5. En caso de contar con autorización para el pago a plazo, no haya incurrido en las causales de revocación a que hace referencia el artículo 66-A, fracción IV del CFF. b) Tratándose de créditos fiscales firmes, se entenderá que el contribuyente se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, si a la fecha de la solicitud de opinión a que se refiere la fracción I de esta regla, se ubica en cualquiera de los siguientes supuestos: 1. Cuando el contribuyente cuente con autorización para pagar a plazos y no le haya sido revocada. 2. Cuando no haya vencido el plazo para pagar a que se refiere el artículo 65 del CFF. 3. Cuando se haya interpuesto medio de defensa en contra del crédito fiscal determinado y se encuentre debidamente garantizado el interés fiscal de conformidad con las disposiciones fiscales. 4. Cuando la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales arroje inconsistencias relacionadas con su situación en el padrón del RFC o presentación de declaraciones con las que el contribuyente no esté de acuerdo, deberá ingresar un caso de aclaración a través de "Mi portal" y una vez que tenga la respuesta de que ha quedado solventada la aclaración, deberá generar nuevamente la opinión sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales. 5. Cuando la citada opinión arroje inconsistencias relacionadas con créditos fiscales o al otorgamiento de garantía con las que el contribuyente no esté de acuerdo, deberá ingresar la aclaración a través de "Mi portal"; la ALSC que le corresponda, resolverá en un plazo máximo de 3 días y emitirá la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales y la enviará al portal del contribuyente. La opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales a que hace referencia el primer párrafo de la presente regla que se emita en sentido positivo, tendrá una vigencia de 30 días naturales a partir de la fecha de emisión. 6. Asimismo, dicha opinión se emite considerando la situación del contribuyente en los sistemas electrónicos institucionales del SAT, por lo que no constituye resolución en sentido favorable al contribuyente sobre el cálculo y montos de créditos o impuestos declarados o pagados.

- 9 -





De los contratos de obra que tiene el concursante en proceso de ejecución o de Licitaciones de obra en que participe y este pendiente la emisión del fallo respectivo señalando los datos del contrato de la obra, del contratante y del avance físico-financiero que tenga a la fecha de la Licitación, por lo que se refiere el primer caso. Por lo que corresponde al segundo caso, indicara el número de Licitación, la obra, la instancia convocante y el monto de su propuesta.

PT-6.11 Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad: De conocer las normas de calidad de los materiales, así como las especificaciones generales y particulares de construcción que la dependencia les hubiere proporcionado


De conocer el contenido del modelo de contrato y su conformidad

de sujetarse a sus términos. (No incluir modelo de contrato). PT-6.13 Manifestación escrita bajo protesta de decir

verdad: De conocer los proyectos arquitectónicos y de ingeniería que la entidad les hubiere proporcionado, presentar relación de planos.

(No Anexar Planos). PT-6.14 Manifestación escrita bajo protesta de decir

verdad: Que su representada cuenta cuando menos con un 5% de personal con discapacidad, caso contrario deberá manifestarlo por escrito. PT-6.15 Manifestación escrita bajo protesta de decir

verdad: Bajo protesta de decir verdad, que no tiene antecedentes de afectación de garantías por vicios ocultos o de mala calidad, o su equivalente en el extranjero en un tiempo no mayor a cinco años.

Documento No. PT- 7

Bases de licitación de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado y Modelo de Contrato.

Documento No. PT- 8

- 10 -




Constancia original de visita de obra, expedida por la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Constancia original de visita al lugar de la obra expedida por la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, o en su caso, manifestación de conocer el sitio de los trabajos y condiciones ambientales, en caso de no haber asistido a la visita de la obra en la fecha oficial establecida previamente por la Comisión .

Documento No. PT- 9

Relación de contratos ejecutados de la empresa.

Relación de contratos que acrediten la capacidad técnica en trabajos similares a los de la presente licitación, misma que deberá reflejar el total de días naturales trabajados en el proceso de ejecución de cada obra que hayan celebrado con la Administración Pública Federal, Estatal ó Municipal, así como con particulares.

Anexar copia simple de acta de entrega recepción de obras ejecutadas de los últimos 5 años similares objeto de la presente licitación.

Currículum de los Profesionales Técnicos

Currículum de los profesionales técnicos al servicio del licitante, identificando a los que se encargaran de la ejecución y administración de la obra, los que deben tener experiencia en obras de características técnicas y magnitudes similares a las de la presente Licitación. Currículum debidamente firmado por los profesionales técnicos al servicio del licitante.

Documento No. PT- 10

Especificaciones generales de construcción aplicables

(se anexan).


Minuta de la junta de aclaraciones

- 11 -




Donde se asentarán las preguntas y respuestas que en relación a la obra formulen los licitantes, en caso de que en la minuta de junta de aclaraciones se establezcan cambios en la ejecución de la obra y garanticen satisfactoriamente un mejor funcionamiento de la obra a ejecutar, el licitante deberá modificar las bases de la Licitación de la obra correspondiente, conforme a lo establecido en dicha minuta, Incluso los licitantes que no hayan acudido a la visita de la obra en la fecha oficial establecida por la Comisión, deberán incluir dicha minuta.


Adendos

En estos documentos se asentará la información complementaria por la, ó las nuevas disposiciones que regirán la presente Licitación.


Descripción de la planeación integral

Descripción detallada de la planeación, desarrollo y organización de los trabajos objeto de la presente licitación la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos.

Descripción del procedimiento constructivo

Deberá describir en forma detallada y desglosada el procedimiento constructivo de la ejecución de los trabajos, demostrar que conoce los trabajos a realizar que cuenta con la Capacidad, Experiencia y Equipo necesario para ejecutarlos satisfactoriamente así como también los cuales deben guardar congruencia con los análisis de precios unitarios y el programa de ejecución de los trabajos.


Listado de los costos de materiales puestos en el sitio

de los trabajos

Incluye fletes, maniobras y acarreos.


Cálculo del factor de salario real.

- 12 -




Se considerará el factor correspondiente del año en curso. Anualizado e integrando las Aportaciones de Ahorro para el Retiro (SAR), al Instituto del Fondo Nacional de Vivienda de los Trabajadores (Infonavit). El factor de riesgo de trabajo deberá ser el del licitante en el municipio correspondiente a la obra y deberá anexar copia del mismo caso contrario, se utilizará el que asigna el instituto Mexicano del Seguro Social.


Tabulador de salarios base. Los vigentes en el sitio de los trabajos. Factor de salario real (Fasar) por jornada diurna de ocho horas.


Tabulador de salarios reales. Empleando para su integración los datos de los documentos 15 y 16.


Importe de la mano de obra gravable. Para el cálculo del Impuesto sobre Nómina.


Listado de maquinaria y equipo de construcción. Que se utilizará en la ejecución de la obra, (con anexo) Indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física modelo y usos actuales, así como la fecha que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos, tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra deberá manifestarlo por escrito.

Importante: Deberá presentar carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad de la maquinaria o equipo de construcción arrendado si en su caso aplica.

- 13 -




Documento No. PT-1

Copia de la Constancia del Registro de Contratistas de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (vigente al año en curso)

- 14 -




Documento No. PT-2

Comprobante de registro de participación a la presente licitación Pública Nacional

(Anexar Original)

- 15 -




Documento No. PT-3 Declaración de integridad

- 16 -




Documento No. PT-4 Identificación oficial vigente

- 17 -




Documento No. PT-5

Declaración Fiscal ó Balance General Auditado de la empresa

- 18 -




Documento No. PT-6 Manifestaciones escritas bajo protesta de decir verdad lo siguiente

(Anexar manifestaciones escritas)

- 19 -




(ESCRITO ORIGINAL EN IDIOMA ESPAÑOL)

Documento No. PT-6.1

FORMATO DE CARTA RELATIVA A LA MANIFESTACIÓN ESCRITA, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN EL QUE SU REPRESENTANTE CUENTA CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SI, Ò POR SU REPRESENTADA.

(Información mínima que debe contener la carta en papel membretado de la empresa)

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a __ /mes/año El suscrito Nombre del apoderado o representante legal a nombre y representación de Nombre de la empresa manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí representados son ciertos y han sido debidamente verificados, así como también cuento con las facultades suficientes para suscribir la propuesta y comprometer a mi representada en la presente Licitación No.______________________ lo cual puede ser verificado por la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica.

Datos del Acta constitutiva:

Registro federal de contribuyentes:

Domicilio calle y número:

Colonia:

Código postal:

Teléfonos:

Correo electrónico (E-MAIL)

No. y fecha de la escritura pública:

Nombre, número y lugar del notario público:

Nombre completo de accionistas

Accionista 01

Accionista 02

Accionista 03

Descripción del objeto social:

Reformas y fecha al acta constitutiva:

Nombre del apoderado o representante:

Datos del documento mediante el cual se acredita su personalidad y facultad como administrador único:

Nombre, número y lugar del notario público ante el cual se otorgo:

(Ciudad y Fecha)

____________________________________

Nombre del Representante Legal) (Cargo)

- 20 -






FORMATO DE CARTA RELATIVA A LA MANIFESTACIÓN ESCRITA, BAJO PROTESTA DE DECIR

VERDAD QUE SU REPRESENTADA ES DE NACIONALIDAD MEXICANA.


Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a __ /mes/año (Nombre del Director General) C Director General de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica Presente. Me refiero al Resumen de la Convocatoria publicada el día _____ de ________________ de ______ donde se convoca a participar en la Licitación Pública Nacional No. ___________ Para la ejecución de la obra ___________________________________En la localidad ____________ Municipio ___________ El suscrito Nombre del apoderado o representante legal a nombre y representación de Nombre de la empresa manifiesto bajo protesta de decir verdad, que la empresa que represento es de nacionalidad mexicana. Sin más por el momento, quedo de usted a su apreciable consideración.

____________________________________ (Nombre del Representante Legal)

(Cargo)

- 21 -






FORMATO DE CARTA RELATIVA A LA MANIFESTACIÓN ESCRITA, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER LAS BASES DE LICITACIÓN Y SUS ANEXOS.


Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a __ /mes/año (Nombre del Director General) C Director General de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica Presente. Me refiero al Resumen de la Convocatoria publicada el día _____ de ________________ de ______ donde se convoca a participar en la Licitación Pública Nacional No. ___________ Para la ejecución de la obra ___________________________________En la localidad ____________ Municipio ___________ El suscrito Nombre del apoderado o representante legal a nombre y representación de Nombre de la empresa manifiesto bajo protesta de decir verdad, de conocer y haber tomado en consideración las bases y sus anexos para la presente Licitación. Sin más por el momento, quedo de usted a su apreciable consideración.


(Cargo)

- 22 -






FORMATO DE CARTA RELATIVA A LA MANIFESTACIÓN ESCRITA, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

SOBRE EL DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR TODO TIPO DE MANIFESTACIONES


Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a __ /mes/año

(Nombre del Director General) C Director General de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica Presente. Me refiero al Resumen de la Convocatoria publicada el día _____ de ________________ de ______ donde se convoca a participar en la Licitación Pública Nacional No. ___________ Para la ejecución de la obra ___________________________________En la localidad ____________ Municipio ___________ Al respecto manifiesto bajo protesta de decir verdad, que mi domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que se deriven de los actos del procedimiento de contratación y en su caso del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones de carácter personal, aun las de carácter legal mientras no señale otro distinto, lo cual puede ser verificado por la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica. Domicilio calle y número: Colonia: Código postal: Teléfonos: Correo electrónico (E-MAIL) Sin más por el momento, quedo de usted a su apreciable consideración.

____________________________________

(Nombre del Representante Legal) (Cargo)

- 23 -






FORMATO DE CARTA RELATIVA A LA MANIFESTACIÓN ESCRITA, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE ESTAR CONFORME Y DE AJUSTARSE A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES.



(Nombre del Director General) C Director General de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica Presente.

Me refiero al Resumen de la Convocatoria publicada el día _____ de ________________ de ______ donde se convoca a participar en la Licitación Pública Nacional No. ___________ Para la ejecución de la obra ___________________________________En la localidad ____________ Municipio ___________ Al respecto manifiesto bajo protesta de decir verdad, estar conforme y de ajustarme a las leyes y reglamentos aplicables y a los términos de las bases de la presente licitación y sus anexos.

Sin más por el momento, quedo de usted a su apreciable consideración.


(Cargo)

- 24 -






FORMATO DE CARTA RELATIVA A LA MANIFESTACIÓN ESCRITA, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE LAS PARTES QUE PRETENDA SUBCONTRATAR Y/O LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE PRETENDA

ADQUIRIR.

En caso de que el licitante no subcontrate parte de la obra deberá manifestarlo por escrito




Me refiero al Resumen de la Convocatoria publicada el día _____ de ________________ de ______ donde se convoca a participar en la Licitación Pública Nacional No. ___________ Para la ejecución de la obra ___________________________________En la localidad ____________ Municipio ___________ Al respecto manifiesto bajo protesta de decir verdad, que la empresa que represento no subcontratara ninguna parte de la obra; objeto de la presente Licitación.


____________________________________


- 25 -






FORMATO DE CARTA RELATIVA A LA MANIFESTACIÓN ESCRITA, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER EL SITIO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES.




Me refiero al Resumen de la Convocatoria publicada el día _____ de ________________ de ______ donde se convoca a participar en la Licitación Pública Nacional No. ___________ Para la ejecución de la obra ___________________________________En la localidad ____________ Municipio ___________ Al respecto manifiesto bajo protesta de decir verdad, que conozco el sitio de la realización de los trabajos y sus condiciones ambientales, así como de haber considerado las aclaraciones y modificaciones que en su caso, se hayan efectuado a las presentes bases de la Licitación.


____________________________________


- 26 -






FORMATO DE CARTA RELATIVA A LA MANIFESTACIÓN ESCRITA, EN EL CUAL DECLARE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 51 Y 78 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.




Me refiero al Resumen de la Convocatoria publicada el día _____ de ________________ de ______ donde se convoca a participar en la Licitación Pública Nacional No. ___________ Para la ejecución de la obra ___________________________________En la localidad ____________ Municipio ___________ Al respecto manifiesto bajo protesta de decir verdad, que la empresa que represento no se encuentra en ninguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78 penúltimo párrafo de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.


____________________________________


- 27 -






FORMATO DE CARTA RELATIVA A LA MANIFESTACIÓN EN LA CUAL DECLARE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE SE ENCUENTRA AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.




Me refiero al Resumen de la Convocatoria publicada el día _____ de ________________ de ______ donde se convoca a participar en la Licitación Pública Nacional No. ___________ Para la ejecución de la obra ___________________________________En la localidad ____________ Municipio ___________ Al respecto manifiesto bajo protesta de decir verdad, que la empresa que represento se encuentra al corriente de su obligaciones fiscales en los términos del Artículo 32-D del código fiscal de la federación y demás disposiciones aplicables.


____________________________________


- 28 -





Documento No. PT-6.9.A

FORMATO DE CARTA RELATIVA A LA MANIFESTACIÓN EN LA CUAL DECLARE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,EN CASO DE RESULTAR GANADOR, PRESENTARA A LA FIRMA DEL CONTRATO, DOCUMENTO VIGENTE EXPEDIDO POR EL SAT EN LA QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES.




Me refiero al Resumen de la Convocatoria publicada el día _____ de ________________ de ______ donde se convoca a participar en la Licitación Pública Nacional No. ___________ Para la ejecución de la obra ___________________________________En la localidad ____________ Municipio ___________ Al respecto manifiesto bajo protesta de decir verdad, en el supuesto caso que mi representada obtuviera el beneficio de adjudicación correspondiente, la empresa que represento, presentará previo a la firma del contrato, documento vigente expedido por el SAT en la que se emita opinión sobre el cumplimiento de mis obligaciones fiscales.


____________________________________

(Nombre del Representante Legal)

(Cargo)

- 29 -






FORMATO DE CARTA RELATIVA A LA MANIFESTACIÓN ESCRITA, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE LOS CONTRATOS DE OBRA QUE TIENE EL CONCURSANTE EN PROCESO DE EJECUCIÓN O DE OBRA EN QUE PARTICIPE Y ESTE PENDIENTE LA EMISIÓN DEL FALLO RESPECTIVO. Señalando los datos del contrato de la obra, del contratante y del avance físico-financiero que tenga previo a la fecha de publicación del resumen de la convocatoria.




Me refiero al Resumen de la Convocatoria publicada el día _____ de ________________ de ______ donde se convoca a participar en la Licitación Pública Nacional No. ___________ Para la ejecución de la obra ___________________________________En la localidad ____________ Municipio ___________ Al respecto manifiesto bajo protesta de decir verdad, que la empresa que represento no tiene obras en proceso de ejecución o de participación en Licitación alguna y/o este pendiente de la comunicación del fallo respectivo.


____________________________________


- 30 -





Anexo No. PT-6.10.A




Me refiero al Resumen de la Convocatoria publicada el día _____ de ________________ de ______ donde se convoca a participar en la Licitación Pública Nacional No. ___________ Para la ejecución de la obra ___________________________________En la localidad ____________ Municipio ___________ Al respecto manifiesto bajo protesta de decir verdad, que la empresa que represento tiene las siguientes obras en proceso de ejecución a continuación detalladas.

CONTRATANTE UBICACIÓN FECHA FECHA

Descripción de la obra Localidad Municipio Contrato No. Monto Inicio Término


____________________________________


- 31 -







DE CONOCER LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ASÍ COMO LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN QUE LA DEPENDENCIA LES HUBIERE PROPORCIONADO.




Me refiero al Resumen de la Convocatoria publicada el día _____ de ________________ de ______ donde se convoca a participar en la Licitación Pública Nacional No. ___________ Para la ejecución de la obra ___________________________________En la localidad ____________ Municipio ___________ Al respecto manifiesto bajo protesta de decir verdad, que la empresa que represento conoce las normas de calidad de los materiales, así como las especificaciones generales y particulares de construcción que la dependencia nos ha proporcionado. Sin más por el momento, quedo de usted a su apreciable consideración.

____________________________________


- 32 -







DE CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DE CONTRATO Y SU CONFORMIDAD DE SUJETARSE A SUS TÉRMINOS.




Me refiero al Resumen de la Convocatoria publicada el día _____ de ________________ de ______ donde se convoca a participar en la Licitación Pública Nacional No. ___________ Para la ejecución de la obra ___________________________________En la localidad ____________ Municipio ___________ Al respecto manifiesto bajo protesta de decir verdad, que la empresa que represento conoce el contenido del modelo de contrato así como también manifiesta su conformidad y sujetarse a sus términos. Sin más por el momento, quedo de usted a su apreciable consideración.

____________________________________


- 33 -






FORMATO DE CARTA RELATIVA A LA MANIFESTACIÓN ESCRITA, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA QUE LA ENTIDAD LES HUBIERE PROPORCIONADO, PRESENTAR RELACIÓN DE PLANOS (NO ANEXAR PLANOS).



(Nombre del Director General)

C Director General de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica Presente.

Me refiero al Resumen de la Convocatoria publicada el día _____ de ________________ de ______ donde se convoca a participar en la Licitación Pública Nacional No. ___________ Para la ejecución de la obra ___________________________________En la localidad ____________ Municipio ___________

Al respecto manifiesto bajo protesta de decir verdad, que la empresa que represento conoce los Proyectos Arquitectónicos y de Ingeniería, que la Comisión ha proporcionado en tiempo y forma.


____________________________________


- 34 -






FORMATO DE CARTA RELATIVA A LA MANIFESTACIÓN ESCRITA, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SU REPRESENTADA CUENTA CUANDO MENOS CON UN 5% DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD.

Deberá contar con trabajadores con discapacidad cuando menos en un cinco por ciento de la totalidad de su planta de empleados, cuya alta en el régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social se haya dado con seis meses de antelación al acto de presentación y apertura de proposiciones (Anexar altas de los trabajadores que se encuentren en este régimen), caso contrario beberá manifestarlo por escrito.

CASO CONTRARIO DEBERÁ MANIFESTARLO POR ESCRITO.


Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a __ /año


Me refiero al Resumen de la Convocatoria publicada el día _____ de ________________ de ______ donde se convoca a participar en la Licitación Pública Nacional No. ___________ Para la ejecución de la obra ___________________________________En la localidad ____________ Municipio ___________ Al respecto manifiesto bajo protesta de decir verdad, que la empresa que represento cuenta con un 5% de personal con discapacidad. Sin más por el momento, quedo de usted a su apreciable consideración.

____________________________________


- 35 -






FORMATO DE CARTA RELATIVA A LA MANIFESTACIÓN ESCRITA, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SU REPRESENTADA NO TIENE ANTECEDENTES DE AFECTACIÓN DE GARANTÍAS POR VICIOS OCULTOS O DE MALA CALIDAD, O SU EQUIVALENTE EN EL EXTRANJERO EN UN TIEMPO NO MAYOR A CINCO AÑOS.


Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a __ /año


Me refiero al Resumen de la Convocatoria publicada el día _____ de ________________ de ______ donde se convoca a participar en la Licitación Pública Nacional No. ___________ Para la ejecución de la obra ___________________________________En la localidad ____________ Municipio ___________ Al respecto manifiesto bajo protesta de decir verdad, que la empresa que represento que no tiene antecedentes de afectación de garantías por vicios ocultos o de mala calidad, o su equivalente en el extranjero en un tiempo no mayor a cinco años.


____________________________________


- 36 -




Documento No. PT-7 Bases de Licitación de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado

y Modelo de Contrato

- 37 -




Para los efectos de la Ley, se entenderá por: Ley:

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

Secretaría: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

CompraNet: El sistema electrónico de información pública gubernamental sobre obras públicas y servicios relacionados con las mismas, integrado entre otra información, por los programas anuales en la materia, de las dependencias y entidades; el registro único de contratistas; el padrón de testigos sociales; el registro de contratistas sancionados; Resumen de la Convocatoria a la licitación y sus modificaciones; las invitaciones a cuando menos tres personas; las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de fallo; los testimonios de los testigos sociales; los datos de los contratos y los convenios modificatorios; las adjudicaciones directas; las resoluciones de la instancia de inconformidad que hayan causado estado, y las notificaciones y avisos correspondientes. Dicho sistema será de consulta gratuita y constituirá un medio por el cual se desarrollarán procedimientos de contratación.

El sistema estará a cargo de la Secretaría de la Función Pública, a través de la unidad administrativa que se determine en su Reglamento, la que establecerá los controles necesarios para garantizar la inalterabilidad y conservación de la información que contenga;

Dependencia: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica del Estado de Chiapas

Entidad: las mencionadas en las fracciones IV y V del artículo 1 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas;

Contratista: la persona que celebre contratos de obras públicas o de servicios relacionados con las mismas;

Licitante: la persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública, o bien de invitación a cuando menos tres personas;

Obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura: las obras que tienen por objeto la construcción,

ampliación o modificación de bienes inmuebles destinados directamente a la prestación de servicios de comunicaciones, transportes, hidráulico, medio ambiente, turístico, educación, salud y energético;

Proyecto ejecutivo: el conjunto de planos y documentos que conforman los proyectos arquitectónico y de ingeniería de una obra, el catálogo de conceptos, así como las descripciones e información suficientes para que ésta se pueda llevar a cabo;

Proyecto arquitectónico: el que define la forma, estilo, distribución y el diseño funcional de una obra. Se expresará por medio de planos, maquetas, perspectivas, dibujos artísticos, entre otros;

Proyecto de ingeniería:

- 38 -




El que comprende los planos constructivos, memorias de cálculo y descriptivas, especificaciones generales y particulares aplicables, así como plantas, alzados, secciones y detalle, que permitan llevar a cabo una obra civil, eléctrica, mecánica o de cualquier otra especialidad,

Entidades federativas: Los Estados de la Federación y el Distrito Federal, conforme al artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Reglamento:

Preceptos definiciones establecidas que se aplicaran para efectos del mismo.

Para los efectos del Reglamento, se entenderá por:

Amortización programada: La contraprestación periódica que la dependencia o entidad tiene obligación de cubrir al Inversionista contratista por la ejecución de obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura, su puesta en marcha, mantenimiento y operación;

Área responsable de la contratación: La facultada en la dependencia o entidad para realizar los procedimientos de contratación, a efecto de realizar obras públicas o contratar servicios relacionados con las mismas;

Área responsable de la ejecución de los trabajos: La facultada en la dependencia o entidad para llevar la administración, control y seguimiento de los trabajos hasta la conclusión definitiva delos contratos de obras públicas o de servicios relacionados con las mismas;

Área requirente: La que en la dependencia o entidad solicite o requiera formalmente la contratación de obras públicas o servicios relacionados con las mismas, o bien aquélla que los utilizará;

Área técnica: La que en la dependencia o entidad elabora las especificaciones que se deberán incluir en el procedimiento de contratación, evalúa la parte técnica de la proposición y responde a las dudas que se presenten en la junta de aclaraciones;

Avance financiero: el porcentaje de los trabajos pagados respecto del importe contractual;

Avance físico: el porcentaje de los trabajos ejecutados y verificados por el residente conforme a la facultad que le confiere la fracción VI del artículo 113 de este Reglamento, en relación a los trabajos contemplados en el programa de ejecución convenido;

Bitácora: El instrumento técnico que constituye el medio de comunicación entre las partes que formalizara contratos, en el cual se registran los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecución de los trabajos, ya sea a través de medios remotos de comunicación electrónica, caso en el cual se denominará Bitácora electrónica, u otros medios autorizados en los términos de este Reglamento, en cuyo caso se denominará Bitácora convencional;

Caso fortuito o fuerza mayor: el acontecimiento proveniente de la naturaleza o del hombre caracterizado por ser imprevisible, inevitable, irresistible, insuperable, ajeno a la voluntad de las partes y que imposibilita el cumplimiento de todas o alguna de las obligaciones

- 39 -




previstas en el contrato de obras públicas o servicios relacionados con las mismas;

Comité: el comité de obras públicas a que se refiere el artículo 25 de la Ley de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Especificaciones generales de construcción: el conjunto de condiciones generales que las dependencias y entidades tienen establecidas para la ejecución de obras, incluyendo las que deben aplicarse para la realización de estudios, proyectos, ejecución, equipamiento, puesta en servicio, mantenimiento y supervisión, que comprenden la forma de medición y la base de pago de los conceptos de trabajo;

Especificaciones particulares de construcción: El conjunto de requisitos exigidos por las dependencias y entidades para la realización de cada obra, mismas que modifican, adicionan o sustituyen a las especificaciones generales de construcción;

Estándar de desempeño: El conjunto de parámetros de desempeño y calidad que deban satisfacerse en el diseño, la ejecución, la puesta en marcha, el mantenimiento o la operación de obras públicas;

Estimación: La valuación de los trabajos ejecutados en un periodo determinado presentada para autorización de pago, en la cual se aplican los precios, valores o porcentajes establecidos en el contrato en atención a la naturaleza y características del mismo, considerando, en su caso, la amortización de los anticipos, los ajustes de costos, las retenciones económicas, las penas convencionales y las deducciones; así como, la valuación de los conceptos que permitan determinar el monto de los gastos no recuperables;

Inversionista contratista: la persona que celebra contratos de obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura en los términos del Capítulo Noveno del Título Segundo de este Reglamento;

Investigación de mercado: l a verificación de la existencia y costo de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo, así como de contratistas, a nivel nacional o internacional, y del precio total estimado de los trabajos, basado en la información que se obtenga en términos del presente Reglamento;

Ley: la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas;

MIPYMES: Las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa;

Monto total ejercido: El importe correspondiente al costo total erogado con cargo al presupuesto autorizado para ejercer en un contrato de obra pública o de servicios relacionados con la misma, sin considerar el impuesto al valor agregado;

Normas de calidad: los requisitos mínimos que establecen las dependencias y entidades, conforme a las especificaciones generales y particulares de construcción, para asegurar que los materiales y equipos de instalación permanente que se utilizan en cada obra son los adecuados;

Obras: las señaladas en el artículo No. 3 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas;Obras de gran complejidad: aquéllas cuya ejecución o el sitio donde se vayan a realizarpresenten dificultades técnicas o de seguridad para el desarrollo de los trabajos, así como las que señala el primer párrafo del artículo 6 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en las cuales se considerará que el avance del desarrollo de los estudios y proyectos estará constituido por una propuesta conceptual;

- 40 -




Precio de mercado: El precio de los materiales y equipos de instalación permanente a que se refiere la fracción II del artículo 161 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que ofertó el fabricante o proveedor en el momento en que se formalizó el pedido correspondiente entre el contratista y el proveedor;

Presupuesto autorizado: El que la Secretaría comunica a la dependencia o entidad en el calendario de gasto correspondiente, en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;

Presupuesto de obra o de servicio: El recurso estimado que la dependencia o entidad determina para ejecutar los trabajos en el que se desglosa el listado de conceptos de trabajo o actividades, unidades de medida, cantidades de trabajo y sus precios; Proyecto de la Convocatoria: El documento que contiene la versión preliminar de la Convocatoria a la licitación pública, el cual es difundido con ese carácter en CompraNet por la dependencia o entidad.

Servicios: Los mencionados en el artículo 4 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas;

Sobre cerrado: cualquier medio que contenga la proposición del licitante, cuyo contenido sólo puede ser conocido en el acto de presentación y apertura de proposiciones en términos de la Ley, y su Reglamento.

Superintendente:

El representante del contratista ante la dependencia o la entidad para cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecución de los trabajos.

- 41 -




ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

Deberán presentar la siguiente documentación original para su cotejo: El representante común deberá manifestar por escrito que la

proposición se presenta de manera conjunta si en su caso aplica. Como se establece en Art. 36 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y Art. 47 Facción III de su reglamento.

Instrumento público con el que se acredite la personalidad jurídica

y sus modificaciones si en su caso aplica o acta de nacimiento si es persona física, de quien representara al contratista para firma del contrato respectivo

Registro Federal de Contribuyentes. Registro de afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social Credencial de elector, pasaporte, cédula profesional, cartilla del

servicio militar nacional o licencia de manejo del representante y/o apoderado legal de la empresa

Los representantes legales podrán delegar su representación en los actos de apertura y fallo a otra persona, llenando el formato que figura como anexo No. 1, en papel membretado de su empresa, sin notariar debiendo presentar original y copia de identificación oficial con fotografía (credencial de elector, pasaporte, cédula profesional, cartilla del servicio militar nacional o licencia de manejo), de la persona que asista al acto.

- 42 -




De acuerdo con el Resumen de la Convocatoria a la Licitación Pública Nacional No. LO-907077974-E1-2016 que con fecha 17 DE MAYO DE 2016, que fue dirigida a las empresas para participar y de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 27 fracción I, Título Segundo de los Procedimientos de Contratación, Capitulo Primero, Generalidades de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a continuación se les estipula a los interesados las bases de las mismas para la preparación y presentación de su propuesta dentro de las siguientes:

B a s e s d e l a l i c i t a c i ó n :

Costo de las Bases $ 0.00

Generalidades de la obra: 1.- Inicio y conclusión de la Licitación:

La presente Licitación se inicia con la publicación del Resumen de Convocatoria a la Licitación Pública Nacional y concluye con la emisión del fallo o, en su caso, con la cancelación del procedimiento respectivo. Las empresas interesadas podrán participar en la presente Licitación, una vez cumplidos los requisitos solicitados en la Convocatoria a la Licitación Pública Nacional correspondiente.

Costo de las Bases $ 0.00

Generalidades de la obra:

1.- El costo para la adquisición de las Bases es gratuito: 1.1.- Datos de la obra:

161086 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO (2ª. ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NAVENCHAUC, DEL MUNICIPIO DE ZINACANTÁN.

1.2.- La obra a ejecutarse consiste en:

- 43 -




CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO (2ª. ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NAVENCHAUC, DEL MUNICIPIO DE ZINACANTÁN.

1.3.- Ubicación de la obra a ejecutar:

Localidad: NAVENCHAUC

Municipio: ZINACANTÁN. 1.4.- Periodo de ejecución 1.4. a.-El plazo de ejecución será de 130 días naturales y la fecha estimada de inicio de los trabajos será el día 20 de Junio 2016, y la fecha de terminación será el día 27 de octubre 2016.

1.4. b.-En caso de que haya un diferimiento, ya sea en la fecha de realización de la apertura técnica-económica, fallo o firma de contrato, que provoque el mismo en la fecha de inicio y terminación de la obra, o bien, en la minuta de junta de aclaraciones se establezcan cambios en el período de ejecución de obra, el licitante deberá modificar las bases de la Licitación de la obra correspondiente, conforme a lo establecido en dicho acuerdo, y que por lo mismo se difiera la fecha de inicio y terminación de la obra, o bien, que se hayan asentado cambios en la minuta de junta de aclaraciones, el licitante deberá considerar los cambios de dicha minuta en la integración de su propuesta. 1.5.- Participación de observadores y testigos sociales A los actos del procedimiento de la Licitación podrá asistir cualquier persona en calidad de observador, bajo la condición de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos. 1.6 Origen de los fondos 1.6. a.- La obra objeto de la presente Licitación, se realizará con recurso federal PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA (PROII 2016) Oficios No. SH/SUBE/DGPCP/0319/2016 y SPGPyPC/0310/2016 de fecha 18 de marzo de 2016, respectivamente. 1.6. b.-Capital Contable requerido: para poder participar los interesados deberán acreditar un capital contable mínimo requerido en las bases de la Licitación de$ 4´500,000.00 (cuatro Millones Quinientos Mil Pesos 00/100 m.n.), mismos que deberá documentar con copia simple de la declaración Fiscal y/o Balance General Auditado de la empresa, correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior con fundamento en el artículo 44, fracción VI del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

1.7 Visita al sitio de realización de los trabajos

- 44 -




1.7. a.- 20 de Mayo de 2016 a las 10:00 AM, el punto de reunión será: en el lugar de los trabajos, para lo cual deberán coordinarse con el ING. JUAN CARLOS PALACIOS CORZO, COORDINADOR DE SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE HIDRAÚLICA, quien designará a un representante de la COMISIÓN. 1.7. b.- La asistencia de los licitantes a la visita de la obra en la fecha oficial establecida previamente por la Comisión será optativa, y en caso de no asistir en esa fecha oficial, deberá presentar un escrito en el que manifieste conocer el sitio de la realización de los trabajos y sus condiciones ambientales. Por lo que no podrán invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo sin embargo, se recomienda que asistan a la visita dela obra en la fecha oficial, para que consideren las especificaciones y documentaciones relativas, inspeccionen los lugares de trabajo, hagan las valoraciones de los elementos que se requieren y grados de dificultad en la ejecución de la obra, estimen las condiciones locales climatológicas o cualquier otra que pudieran afectar la ejecución de la obra, tomándose en cuenta sus observaciones en la minuta, ya que en ningún caso la COMISIÓN asumirá responsabilidad por las observaciones que tengan los licitantes que no asistieron a la visita en la fecha oficial y el hecho de que un licitante no se familiarice con las condiciones imperantes, no lo releva de su obligación para ejecutar y concluir los trabajos en la forma y términos convenidos, en el caso de que se le adjudique la obra dicha visita deberá ser realizada por un representante técnico de la empresa debidamente acreditado por la misma, en papel membretado a quien se le extenderá la constancia correspondiente. A los licitantes que pretendan participar con posterioridad a la realización de la visita al sitio de los trabajos, podrá permitírseles el acceso, siempre que lo soliciten con una anticipación de 24 horas, al séptimo día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, sujeto a la autorización de la COMISIÓN, aunque en ambos casos no será obligatorio para la COMISIÓN designar a un técnico que guíe la visita. 1.8 Junta de Aclaraciones: 1.8. a.- Conforme a lo establecido en los artículos 31, fracción X y 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como los artículos 39 y 40 de su Reglamento, la Junta de Aclaraciones de la Licitación se llevará a cabo el 20 de Mayo de 2016 a las 11:00 AM horas, en el lugar de los trabajos, la asistencia a la junta de aclaración será optativa para los concursantes. 1.8. b.- En la cual se aclarará las dudas de los licitantes con respecto a las bases de la Licitación y la ejecución de la obra correspondiente. 1.8. c.- En las juntas de aclaraciones las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, deberán presentar un escrito, en el que expresen su interés en participar en la Licitación correspondiente, por si o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso del representante. las solicitudes de aclaraciones, podrán entregarse personalmente en la(s) junta(s) de aclaraciones, a más tardar 24 horas antes de la fecha y hora señalada para la(s) citada(s) juntas

- 45 -




de aclaraciones, si con posterioridad a dicho término los licitantes solicitan alguna aclaración al respecto, la COMISIÓN no estará obligada a recibir la misma. Las aclaraciones o modificaciones a la invitación, sus anexos y a las cláusulas del modelo de contrato, serán ponderadas. Cualquier modificación a la presente Licitación derivada de la o las juntas de aclaraciones, será considerada como parte integrante de la propia de la invitación, de proceder las modificaciones en ningún caso podrán constituir en la sustitución o variación sustancial de los trabajos convocados originalmente, o bien, en la adición de otros distintos.

18.d.- De cada junta de aclaraciones se levantará acta en la que se harán constar los cuestionamientos formulados por los interesados y las respuestas de la convocante, las cuales se resolverán en forma clara y precisa, en el acta correspondiente a la última junta de aclaraciones, se indicará expresamente esta circunstancia. Las actas correspondientes serán firmadas por los licitantes que hubieran asistido, sin la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a las mismas, de las cuales se podrá entregar una copia a dichos asistentes, al finalizar este acto se fijará un ejemplar de la(s) acta(s) correspondiente(s) en un lugar visible al que tenga acceso el público en el domicilio del área responsable del procedimiento de contratación por un término no menor de cinco días hábiles. Así mismo, se difundirá un ejemplar de dicha acta en compranet para efectos de su notificación a los licitantes que no hayan asistido al acto; dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.

MODIFICACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA.

En los términos del artículo 34 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas,la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica podrá modificar el contenido de esta Convocatoria a la Licitación.

Las modificaciones que se generen en la(s) junta(s) de aclaraciones o con motivo de las preguntas adicionales, serán de observancia obligatoria para los licitantes. Las modificaciones que las dependencias o entidades pretendan llevar a cabo de la presente Licitación deberán realizarse a más tardar el séptimo día natural previo al acto de presentación apertura de proposiciones, salvo que las modificaciones a efectuar deriven de juntas de aclaraciones, caso en el cual, la convocante deberá de considerar que siempre deberá haber seis días hábiles como mínimo entre el día de la última junta de aclaraciones y la nueva fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones. Los seis días hábiles se consideran sólo como mínimo indispensable, por lo que en cada caso la convocante deberá establecer los días que sean necesarios para que los licitantes integren su proposición. Cualquier modificación que se requiera hacer a la Convocatoria a la Licitación el Instituto publicará dichas modificaciones en Compranet. La Comisión podrá celebrar el número de juntas de aclaraciones que se consideren necesarias, atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos a

- 46 -




realizar conforme a lo establecido en el Artículo 39 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 1.9 Representación Legal 1.9. a.- Los representantes legales de los licitantes deberán tener poder certificado ante notario público, en el que deberán especificar que la persona que participe en los actos relativos a la presente Licitación se encuentra autorizada para participar en los actos de apertura de propuesta y de fallo, en su caso a firmar las propuesta. 1.9. b.- Así mismo se aceptarán los poderes notariales que faculten al representante legal a ejercer actos de administración y/o dominio. 1.9. c.- Los representantes legales podrán delegar su representación en los actos de apertura y fallo a otra persona, llenando el formato que figura como anexo No. 1, en papel membretado de su empresa, sin notariar. 1.9. d.- Los que opten por delegar las facultades de acuerdo al párrafo anterior, deberán presentar identificación oficial y el poder notarial original o copia certificada por notario público del representante legal que otorgo el poder para cotejo y adicionalmente una copia simple de dicho poder. 1.9. e.- La proposición deberá ser firmada autógrafamente por la persona facultada para ello o su representante legal y no simplemente rubricados en todas y cada una de las fojas que integren la propuesta.

I M P O R T A N T E:

Los interesados deberán acudir a las oficinas del Departamento de Licitaciones y Concursos, de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica del Estado de Chiapas, en un plazo no mayor a un día hábil después de la fecha del oficio de invitación a cuando menos tres personas, en el horario de 8:00 horas a 16:00 horas, presentando los requisitos solicitados que a continuación se describen:

Comprobante de Registro de participación (recepción de documentos).

Oficio de Aceptación de Participación a la presente licitación.

Escrito de declaración bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del Artículo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Escrito de declaración bajo protesta de decir verdad que es de nacionalidad mexicana.

Copia del Certificado de Registro de Contratista expedido de la Secretaria de la Función Pública, mismo que deberá contar con la especialidad requerida para este tipo de obras, correspondiente al Año en curso.

Dicho certificado de registro de contratistas tendrá únicamente efectos de participación a la presente Licitación, la omisión del mismo no será causal de desechamiento de la propuesta.

- 47 -




Copia de Constancia de Registro de Contratista Expedida por de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica del Estado de Chiapas o en su caso acuse de recibo de inicio de trámite, (no aplica para la presente Licitación).

Copia de capital contable con declaración anual y/o estados financieros auditados actualizados (deberán presentar copia de constancia de inscripción en el sistema de contadores públicos emitido por el SAT y cédula profesional).

Copia simple de la Constancia de No Adeudos Fiscales actualizada.

2.- Del acto de presentación y apertura de proposiciones Las proposiciones que se reciban en el acto de presentación y apertura de las mismas

serán revisadas sólo para el efecto de hacer constar la documentación presentada por los licitantes, sin entrar a su análisis técnico, legal o administrativo a efecto de que la Comisión tenga los elementos necesarios para determinar la solvencia de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas. Con fundamento en los Artículos 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 59, 60 y 61 de su Reglamento. 2. a Presentación de propuesta por medios de comunicación electrónica: el presente procedimiento de contratación será de tipo presencial, por lo que no aplicará la presentación de propuestas por medios de comunicación electrónica. Las bases se pondrán a disposición de los interesados a partir de la fecha en que se realice la publicación del Resumen de la Convocatoria el acto de presentación y apertura de propuestas se llevará a cabo en el Salón de Usos Múltiples de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica sita en Calzada Samuel León Brindis No.1330 Col. Caminera, Tuxtla Gutiérrez; Chiapas, Código Postal. 29090 Tel. 61-8-73-80, Tuxtla Gutiérrez; Chiapas. Será responsabilidad exclusiva de los interesados, adquirir las bases dentro de los plazos y horarios establecidos por la Comisión . Las bases serán entregadas a los interesados a título gratuito; a todo interesado que desee participar y cumpla con los requisitos solicitados, se le entregará un comprobante de registro y tendrá derecho a participar en la presente licitación. Fecha de Publicación del resumen de convocatoria a la licitación Nacional. 17 de Mayo de 2016. Fecha límite de inscripción a la Licitación: 20 de Mayo de 2016.

2.1 Forma de presentación 2.1.1 La entrega de proposiciones se hará en sobre cerrado, la documentación distinta a la propuesta y económica podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera de dicho sobre,

- 48 -




los sobres serán generados mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información de tal forma que sean inviolables, conforme a las disposiciones técnicas que al efecto establezca la Secretaria de la Función Pública. 2.1.2.- Dos o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que, para tales efectos, en la proposición y en el contrato se establezcan con precisión y a satisfacción del Instituto las partes de los trabajos que cada persona se obligará a ejecutar, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, En este supuesto la proposición deberá ser firmada por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas, ya sea autógrafamente o por los medios de identificación electrónica autorizados por la Secretaria de la Función Pública, en los términos del artículo número 36 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 2.1.3.- Quien acuda a la presentación de propuesta, deberá acreditar su personalidad mediante carta poder simple en papel membretado signada por el representante legal, deberá mostrar y anexar copia de identificación oficial con fotografía (credencial de elector, pasaporte, cédula profesional, cartilla del servicio militar nacional o licencia de manejo),No será motivo de descalificación la falta de identificación o de acreditamiento de la representación de la persona que únicamente entregue la proposición, pero sólo podrá participar durante el desarrollo del acto con el carácter de observador, en lo previsto en el artículo No. 59 párrafo segundo del reglamento de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, en los términos del articulo No. 36 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 2.1.4.- Una vez recibida la proposición en sobre único cerrado, se procederá a su apertura, haciéndose constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido, con posterioridad, la convocante llevará acabo la evaluación integral de las proposiciones, haciendo la valoración que corresponda a cada requisito solicitado así como en su caso, a la omisión de los mismos, y el resultado de dicha revisión o análisis se dará a conocer en al fallo correspondiente. 2.1.5.- Cada uno de los documentos que integran la proposición y aquellos distintos a ésta, deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que la integran, Así mismo se deberán numerar de manera individual propuesta Técnica y propuesta Económica, en el caso de que alguno o algunos de los documentos carezcan de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, la Comisión no podrá desechar la proposición, sin embargo son importantes para un mejor desarrollo y transparencia de la Licitación. 2.1.6.- De cada una de las propuestas presentadas deberán ser rubricados por lo menos por un licitante que acuerde la mayoría de los presentes y por dos servidores públicos de la Comisión los siguientes documentos: escrito de propuesta económica, catálogo de conceptos o presupuesto, programa de erogación de la ejecución general de los trabajos, el resumen del presupuesto de obra,

- 49 -




inclusive serán rubricados los documentos antes señalados que correspondan a las propuesta que hayan sido desechadas, las cuales quedan en custodia de la Comisión, y sólo podrán ser entregadas en términos de los dispuesto en el último párrafo del artículo 37, fracción II de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas. 2.1.7.- La entrega de propuesta se hará por escrito mediante un representante de la empresa, debidamente acreditado e identificado. El licitante deberá integrar su propuesta en original, de la forma como se indica en las presentes bases. Una vez integrada, deberá presentar la propuesta técnica-económica en sobre único inviolable, cuyo contenido, se sugiere esté integrado con broche bacco, el sobre de la propuesta técnica-económica deberá tener pegada una hoja membretada de la empresa, con la siguiente información: número de Licitación, nombre de la obra, localidad, municipio, folio inicial, folio final. 2.1.8.- Los concursantes solo podrán presentar una proposición en cada procedimiento de contratación; iniciado el acto de presentación y apertura de proposiciones, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los licitantes.

2.1.7Presentar los documentos escrito de propuesta económica, catálogo de conceptos, programas de montos mensuales, de manera individual con broche bacco, dentro del sobre único que contiene la propuesta técnica-económica. Con la finalidad de agilizar el proceso de recepción cuantitativa de las propuestas.

Para que sea rubricado por los funcionarios y contratistas correspondientes durante el acto de presentación y apertura de proposiciones. 2.1.9.- Dicha acta será firmada por los licitantes que hubieran asistido, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a la misma, de la cual se podrá entregar una copia a dichos asistentes, y al finalizar el acto se fijará un ejemplar del acta correspondiente en un lugar visible, al que tenga acceso el público, en el domicilio del área responsable del procedimiento de contratación, por un término no menor de cinco días hábiles. El titular de la citada área dejará constancia en el expediente de la Licitación, de la fecha, hora y lugar en que se haya fijado el acta o el aviso de referencia. Así mismo, se difundirá un ejemplar de dicha acta en compranet para efectos de su notificación a los licitantes que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal. La COMISIÓN podrá anticipar o diferir por escrito la fecha de celebración del fallo prevista en la presente invitación, sin que exceda el plazo a que hace referencia la fracción III del artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 2.1.9.- En el sobre de la proposición técnica-económica se incluirán los 28 documentos relacionados en estas bases.

- 50 -




IMPORTANTE:

2.1.10.-Cada uno de los documentos que integran la proposición y aquellos distintos a ésta, deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que la integran, Así mismo

se deberán foliar de manera individual propuesta Técnica y propuesta Económica, en el caso de que alguno o algunos de los documentos carezcan de folio y

se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, la Comisión no desechará la propuesta, sin embargo son importantes para un mejor desarrollo y transparencia del procedimiento de la Licitación.

2.1.11.- Se integrará en la proposición técnica-económica para agilizar el procedimiento de evaluación de las propuestas, el archivo con la información completa de la hoja de llenado y base de datos de los precios unitarios en disquete de Cd. En caso de que no abra el archivo o no se haya integrado en la proposición, se les permitirá entregarlo dos horas posteriores al término del acto de presentación y apertura de proposiciones.

2.1.12.- La presentación de propuesta técnica-económica, será el día 26 de Mayo de 2016 a las 09:00 hras. ,a efectuarse en el Salón de Usos Múltiples de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica sita en elCalzada Samuel León Brindis No.1330 Col. Caminera, Tuxtla Gutiérrez; Chiapas, Código Postal. 29090 Tel. 61-8-73-80. El punto de reunión será en la sala de recepción de la Comisión, en donde minutos antes de iniciar dicho acto, se les avisará y guiará hacia el salón respectivo. 2.1.13.- Se recomienda estar 30 minutos antes de iniciar la presentación y apertura de proposiciones, de no asistir con estricta puntualidad a la apertura técnica-económica, la Comisión se abstendrá de recibir cualquier proposición que se presente después de la fecha, hora y lugar establecidos en las bases, tomando como fundamento lo que indica los artículos 59 y 60 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

2.1.14.- Integrar en el documento 15 cálculo del factor de salario real, las aportaciones del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda de los Trabajadores (Infonavit).

DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

Para la evaluación Técnica - Económica de las proposiciones sobre la base de Precios Unitarios se aplicarán los siguientes mecanismos previstos en el artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Artículo 64 apartado A. Fracciones I, II, III, IV, y Artículo 65 apartado A. Fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII de su Reglamento.

- 51 -




Sección VI Desechamiento de proposiciones, cancelación, nulidad total y licitaciones

públicas desiertas

En los términos del artículo número 31, fracciones XXII y XXIII de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y artículo número 69 de su reglamento.

3.- Causales de Desechamiento 3.1.- La presentación incompleta o la omisión de cualquier requisito especificado en las bases,

Así como la falta de presentación de los escritos o manifiestos a que se refiere la fracción VIII del artículo 34 del reglamento.

3.2.- El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica.

3.3.- Cuando se acredite que la información o documentación proporcionada por los licitantes sea falsa. 3.4.- Consignar datos sobre costos, precios o montos en alguno de los documentos de la

propuesta técnica. 3.5.- La ubicación del licitante en alguno de los supuestos señalados en los artículos 51 y 78, penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 3.6.- que se compruebe que algún Licitante ha acordado con otro u otros elevar los costos de

los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

3.7.- Será causa de descalificación el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en estas bases, así mismo se especifica que ninguna de las condiciones contenidas en las bases así como en las propuestas presentadas por el contratista podrán ser negociadas.

3.8.- Cuando el sobre no esté cerrado en forma inviolable. 3.9.- Cuando el postor no presente cualquiera de los documentos solicitados, y/ o los presente incompletos, o haya omitido algún requisito de las bases de la licitación o modifique en cuanto a su contenido. 3.10.- Cuando a la empresa le falte anotar un precio unitario con letra en el catálogo de conceptos. 3.11.-Cuando exista diferencia superior a +/- $1.00 entre el análisis de precio unitariopresentado

y el precio anotado con letra en el catalogo de conceptos. 3.12.- Cuando exista diferencia entre el importe anotado en el documento escrito de propuesta económica, y el anotado como importe total en el documento catalogo de conceptos, y el anotado en el documento programa de montos mensuales. 3.13.- Cuando exista diferencia en +/- $1.00 en el importe total del catalogo de conceptos. 3.14.- Cuando falte al menos uno de los análisis de precios unitarios solicitados en el catálogo

de conceptos que forman parte de estas bases. 3.15.- Cuando no se considere en su propuesta lo establecido en la minuta de la junta de aclaraciones.

- 52 -




3.16.- Que en los análisis de precios unitarios consideren costos diferentes a los reportados en el listado de insumos.

3.17.- Que en la integración de sus análisis de precios unitarios no considere el cargo adicional por concepto de servicio de vigilancia, inspección y control que presta la Secretaria de la Función Pública, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo No. 191 de la Ley Federal de Derechos del ejercicio vigente tal y como se indica en el formato de dicho documento, 3.18.- Que en la integración de sus análisis de precios unitarios no considere el cargo del Impuesto Sobre Nomina 3.19.- Cuando en el cálculo de financiamiento no se refleje el porcentaje del anticipo que la

COMISIÓN, otorgará para la ejecución de los trabajos así como se solicita en las bases de la Licitación.

3.20.- Cuando no presente el indicador económico y/o no se refleje la tasa de interés usada para la presente Licitación.

3.21.- Cuando en el cálculo de financiamiento la tasa de interés usada sea diferente al indicador económico anexo. 3.22.- Que proponga alternativas al calendario de trabajos mayores en plazo a los tiempos establecidos y/o que presenten dicho calendario con actividades incongruentes en cuanto a su orden o plazo de ejecución, que se ponga de acuerdo con otros licitantes para cualquier objeto que pudiera desvirtuar la presente Licitación. 3.23.- Cuando el licitante no tome en cuenta aspectos importantes que por la complejidad de los trabajos o el lugar de ubicación de los mismos debe tomar en consideración el licitante y que de no considerarlo, será motivo para declarar insolvente la propuesta. 3.24.- El impuesto aplicando la tasa del 2.00 % sobre la base gravable señalada en el artículo

206 del Código de Hacienda Pública para el Estado de Chiapas. Dicho porcentaje se indica en el formato respectivo de las bases de la licitación.

3.25.- Por no contemplar en el documento cargos adicionales, el cargo adicional por concepto de servicio de vigilancia, inspección y control que presta la Secretaria de la Función Pública, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos vigente, tal y como se indica en el formato de dicho documento.

3.26.- Por no contemplar en el documento, cargo por utilidad y cargos adicionales el impuesto sobre nómina, de acuerdo a lo dispuesto en el Código de Hacienda Pública para el Estado de Chiapas para el ejercicio fiscal 2016, artículo 206 párrafo segundo donde se especifica que los contribuyentes del I.S.N. determinaran y pagaran.

3.27.- Por no considerar el porcentaje del ISR (Impuesto Sobre la Renta), o del PTU. (Participación de los Trabajadores en la Utilidad), considerados en el Artículo 63 inciso j de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y que están contemplados en los documentos cargos por utilidad y cargos adicionales de las bases.

3.28.- Por no expresar claramente en el análisis financiero, que se tomó en cuenta, en su caso delo de los anticipos que se otorguen, la tasa de interés activa mensual, manifestando el indicador económico más los puntos de intermediación de la banca utilizado y que las estimaciones tendrán un periodo de pago un plazo no mayor a (41) cuarenta y un días naturales contados a partir de la fecha en que las hubiere recibido el residente de obra de la coordinación de Supervisión que corresponda, mismos que deberán considerar para la integración del financiamiento de su propuesta.

- 53 -




3.29.- Cuando exista diferencia en el costo del programa de utilización del personal técnico, administrativo y de servicios encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos documento PE-28.5 con el importe de la (administración oficina central y administración oficina de campo documento PE-27.1)

3.30.- Cuando exista diferencia en el importe del programa de adquisición de materiales y equipo de instalación permanente documento PE-28.3 con el insumo de materiales documento PE- 26.

3.31.- Cuando exista diferencia en el programa de utilización del personal técnico, administrativo y obrero, encargado directamente de la ejecución de los trabajos documento PE-28.4, con el importe de la mano de obra documento PE-26.

3.32.- Cuando exista diferencia en el programa de utilización de maquinaria y equipo de construcción, documento PE-28.2 con el importe de equipo y herramienta documento PE- 26. 3.33.- Cuando exista diferencia en el total de los insumos que intervienen en la integración de la propuesta documento PE-26 con el costo directo reflejado en el financiamiento documento PE-27.2 3.34.- Cuando no considere el letrero nominativo de obra en la integración de sus indirectos.

3.35.- Que los análisis de los precios Unitarios no estén estructurados con costos directos, indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales correspondientes.

3.36.- Los catálogos se presentaran ya sea en el sistema Neodata o Excel según los formatos proporcionados por la Comisión, o bien el contratista podrá generarlos en sus propios sistemas, siempre y cuando no modifique el formato de codificación, datos solicitados en el formato anexo, texto del concepto, la unidad y la cantidad de acuerdo a los requerimientos de la Comisión . 3.37.- Para determinar el Factor de Salario Real, se debe considerar el salario mínimo vigente en

el D.F. 3.38.- Cuando no considere en su totalidad los días calendario correspondiente al año en curso,

anualizado en la determinación del factor del salario real. 3.39.- Por no considerar en la determinación del factor del salario real 52 días domingos no

trabajados del año en curso.

3.2.- Al formular la proposición técnica-económica, los licitantes aceptarán y cumplirán

las consideraciones siguientes:

3.2.1.-Se le hace del conocimiento al licitante que en caso de que obtenga fallo a su favor para que se le adjudique el contrato de obra Pública objeto de la presente Licitación, se le retendrá el tres al millar (0.3%) del importe antes del IVA y de retenciones y deducciones de las estimaciones que se generan con motivo del contrato respectivo, para destinarlo a la operación de la Comisión de Capacitación de la Industria de la Construcción A.C. Delegación de Chiapas.

- En caso de ser agremiado de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Chiapas, (CMIC)y los Empresarios Chiapanecos de la Industria de la Construcción, A.C., Delegación Chiapas; se aplicará y considerará lo siguiente:

- 54 -




En términos del convenio de colaboración para el fomento a la capacitación y adiestramiento a los trabajadores de la industria de la construcción en el estado de Chiapas, suscrito con fecha 03 de julio de 2013, celebrado entre el poder ejecutivo del estado de Chiapas, el sistema para el desarrollo integral de la familia del estado de Chiapas, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Chiapas, y la Comisión de Capacitación de la Industria de la Construcción, A.C., Delegación Chiapas; “el contratista” desde este momento cede su derecho de cobro al instituto de capacitación de la Industria de la Construcción, A.C., Delegación Chiapas, por el tres al millar (0.3%) del importe antes del I.V.A. y retenciones y deducciones de la estimaciones que se generen con motivo del presente contrato, por lo que con esta estipulación se da por pagado del importe del tres al millar (0.3%) de cada estimación; en términos del artículo 84 de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas, “el contratista” manifiesta su conformidad con la cesión de derechos de cobro que en este acto realiza.

- En caso de ser agremiado a los Empresarios Chiapanecos de la Industria de la Construcción, A.C., (ECIC)o agrupación Independiente registrada y reconocida se aplicará la siguiente deducción:

En términos del convenio de colaboración y coordinación para implementar programas de capacitación y adiestramiento para los trabajadores de la Industria de la Construcción en el Estado de Chiapas, suscrito con fecha 03 de julio de 2013, celebrado entre el poder ejecutivo del Estado de Chiapas, el sistema para el desarrollo integral de la familia del Estado de Chiapas, y los empresarios chiapanecos de la Industria de la Construcción, A.C.; “el contratista” desde este momento cede su derecho de cobro a los empresarios chiapanecos de la Industria de la Construcción, A.C., por el tres al millar (0.3%) del importe antes del I.V.A. y de retenciones y deducciones de la estimaciones que se generen con motivo del presente contrato, por lo que esta estipulación se da por pagado del importe tres al millar (0.3%) de cada estimación; en términos del artículo 84 de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas, “el contratista” manifiesta su conformidad con la cesión de derechos de cobro que en este acto realiza.

En caso de no ser agremiado a ninguno de los órganos anteriores, no será aplicable lo establecido en numeral No. 3.2.1 de las presentes bases, siempre y cuando El contratista que está cumpliendo con la obligación de la capacitación y adiestramiento de sus trabajadores, por cualquier otro medio distinto a los Empresarios Chiapanecos de la Industria de la Construcción, A. C. y de acuerdo a las formas previstas en el Art. 153 B, de la ley federal del trabajo.

A efecto de dar cumplimiento de lo dispuesto por los artículo 123 apartado a” fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y artículos 132 fracción XV, 153 “A” y 153 “B” de la Ley Federal del Trabajo, EL CONTRATISTA manifiesta su conformidad con la sesión de derechos de cobro.

3.2.2.-Para hacer efectiva la retención correspondiente en el contrato de Obra Pública que se suscriba, se estipulará lo siguiente: 3.2.3.- “El contratista” desde este momento cede su derecho de cobro al Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, A.C, Delegación Chiapas, por el tres al millar

- 55 -




(0.3%) del importe antes del IVA y de retenciones y deducciones de las estimaciones que se generen con motivo del presente contrato, por lo que con esta estipulación se da por pagado del importe del tres al millar (0.3%) de cada estimación; en términos del artículo 47, último párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, “el contratista” manifiesta su conformidad con la cesión de derechos de cobro que en este acto realiza. 3.2.4.- Para hacer efectiva la cesión de derechos de cobro, “el contratista” incorporará a la factura correspondiente en el rubro de “deducciones” la cantidad que resulte de la aplicación del tres al millar (0.3%) del importe antes del I.V.A. y de retenciones y deducciones que se generen con motivo del presente contrato. 3.2.5.- Esta cláusula no será aplicable, en los casos en que “el contratista” acredite documentalmente ante “la contratante” que está cumpliendo la obligación de capacitación y adiestramiento de sus trabajadores, por cualquier otro medio distinto a los empresarios chiapanecos de la Industria de la Construcción, A.C. Delegación Chiapas, y de acuerdo a las formas previstas en el artículo 153 “b”, de la Ley Federal del Trabajo. 3.2.6.- Esta disposición es de cumplimiento obligatorio para quienes contratan obra Pública con la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, y solamente no se aplicará si el licitante acredita documentalmente que cumple con la obligación de capacitación a sus trabajadores a través de otros medios distintos a la intervención de la Comisión de Capacitación de la Industria de la Construcción, A.C. y de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 153 b, de la Ley Federal del Trabajo. 3.2.7.- La capacitación a sus trabajadores constituye una obligación del contratista prevista en el artículo 132, fracción XV de la Ley Federal del Trabajo, por lo que el importe de la retención aquí prevista, no debe ser considerada o repercutir en la integración o importe de las propuesta económicas que el licitante presente en el procedimiento de contratación correspondiente. 3.2.8.-La Comisión se abstendrá de recibir propuesta que sean presentadas fuera de la hora límite para ello. Los concursantes son los únicos responsables de que sus propuestas sean entregadas en tiempo y forma al acto de presentación y apertura de propuesta con fundamento en los artículos 59 y 60 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 3.3.- Las proposiciones presentadas deberán ser firmadas autógrafamente y/o rubricadas por la persona facultada para ello o sus apoderados en todos y cada uno de los documentos que forman parte de la misma, sin que la falta de firma o rubrica de alguna de ellas sea causa de descalificación, excepto tratándose de las manifestaciones escritas, catálogo de conceptos o presupuesto de obra , análisis detallado de los precios unitarios de todos los conceptos de Obra y Básicos y los programas solicitados, mismos que deberán ser firmados en todas y cada una de sus hojas. 3.3.1.-La constancia de visita al lugar de la obra deberá regresarse dentro del sobre de la proposición Documento PT-8 y las disposiciones que contenga se considerarán válidas durante la vigencia del contrato respectivo y sus convenios adicionales.

3.3.2.-El análisis del costo de financiamiento de los trabajos (documento No. PE-27.3) debe presentarse indicando claramente el proceso de cálculo, las consideraciones hechas, la tasa de interés aplicable, la cual debe calcularse por el contratista con base en un indicador económico

- 56 -




Especifico actualizado al mes y año en curso, el cual no podrá ser cambiado o sustituido durante la vigencia del contrato. Se debe presentar el indicador económico que se utilizó. 3.3.3.-Que los análisis de los precios no estén estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento. 3.3.4.-Para el documento No. PE-27, debe requisitarse el desglose de los costos indirectos en la forma indicada en el formato que se incluye. 4.- Idioma y moneda.

4.1.- Conforme lo establece las fracciones II y VI, del artículo 31 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el idioma en que se presentarán las proposiciones será el español y la moneda en que se cotizarán será el peso mexicano.

5.- Mecanismo de adjudicación del contrato.

5.1.-Para determinar los efectos de adjudicación del contrato a la proposición que resulte económicamente más conveniente para el Estado, se hará a través del mecanismo que atienda las condiciones, criterios, parámetros y su correspondiente valoración en puntaje, en los siguientes términos. La Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, para hacer el estudio, análisis y evaluación de las proposiciones, se apegará a lo dispuesto en la SECCIÓN IV DE LA

EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES, Artículos 64 Apartado “A” Fracción I,II, III, IV, y 65

Apartado “A” Fracciones I,II,III,IV,V,VI,VII y VIII del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las Mismas, Conforme a lo establecido en el artículo 38 de la “Ley”, “la Comisión ”, para determinar la solvencia de las proposiciones recibidas para su revisión detallada y evaluación, verificará que las proposiciones cumplan con los requisitos solicitados en las bases de la Licitación; una vez hecha la evaluación de las proposiciones presentadas, el contrato se adjudicará, en su caso, al Licitante cuya proposición resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la presente licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Comisión de Caminos e Infraestructura hidráulica, y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas. Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la Comisión, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que asegure las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. “la Comisión” formulará un dictamen que servirá de fundamento para el fallo. Experiencia y capacidad técnica Sólo se aceptarán propuestas de personas físicas o morales que individualmente o en conjunto, acrediten conocimientos y experiencia en la ejecución de los trabajos objeto de la presente Licitación.

- 57 -




El concursante deberá demostrar su experiencia, capacidad técnica y capacidad financiera mediante: a) Certificado de Registro de contratista emitido por la Secretaria de la Función Pública mismo que deberá contar con la especialidad requerida por la comisión. a).- Relación de cada uno de los profesionales y técnicos al servicio de “El Licitante” que deberán tener experiencia y serán responsables de la dirección, administración y ejecución de los trabajos, identificados con los cargos que ocuparán, (presentando su currículum con firma autógrafa) en el que se incluya, en su caso, fotocopia de su cédula profesional, su domicilio y teléfono actual, así como la relación y documentación de las actividades profesionales en que haya participado, no presentar estos documentos como se requiere, será causa de descalificación de la propuesta. De los profesionales propuestos sólo se evaluará la preparación académica y la experiencia demostrada en trabajos de características técnicas, complejidad y magnitud similares, a los que se licitan. Es necesario que el licitante acredite la experiencia del personal asignado. c).- Relación de los contratos de trabajos similares a los de la presente licitación, que haya celebrado tanto con las Administraciones Públicas Federal, Estatal o Municipal, como con particulares, con los que acredite la experiencia y capacidad técnica en este tipo de servicios. Contendrá el nombre o denominación de la contratante domicilio, teléfono de los responsables de los servicios, descripción de los trabajos, importe total, importes totales ejercidos y por ejercer, fecha de terminación o fecha prevista para la terminación. d).- La capacidad financiera del licitante, podrá ser acreditada con declaración fiscal, estados financieros dictaminados de los últimos dos ejercicios fiscales o, en caso de empresas de nueva creación, los más actualizados a la fecha de presentación de proposiciones, conforme a lo solicitado en las bases de la Licitación, asimismo deberán presentar el comparativo de razones financieras básicas, salvo en el caso de empresas de nueva creación, los cuales deberán presentar los más actualizados a la fecha de presentación de la propuesta. Con fundamento en el artículo 46 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas la Comisión podrá solicitar requisitos y documentos adicionales a los señalados en los Artículos Nos. 31 de la ley y 44, 45, 61 apartado A Fracción I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII, IX, X, y XI, artículo No. 254 de su Reglamento. Al finalizar la evaluación de las proposiciones, la Comisión adjudicará el contrato al licitante cuya proposición resulte solvente por reunir, conforme a los criterios de evaluación que establezcan las bases de la licitación, de conformidad con la Ley y este Reglamento, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

- 58 -




Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque reúnen las condiciones antes señaladas, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que resulte económicamente más conveniente para el Estado, que será aquella que otorgue mayor certeza en la ejecución y conclusión de los trabajos que pretendan contratarse, por asegurarlas mejores condiciones de contratación en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. Para tales efectos, la adjudicación del contrato a la proposición que resulte económicamente más conveniente para el Estado, se hará a través del mecanismo que atienda a las condiciones, criterios, parámetros y su correspondiente valoración en puntaje, en los siguientes términos: Atendiendo a las características de la obra objeto de esta licitación, se determina la conveniencia de utilizar el mecanismo de puntos y porcentajes para evaluar las proposiciones. Puntos máximos a obtener Propuesta Técnica: 50 Puntos Puntos máximos a obtener Propuesta Económica: 50 Puntos Total de puntos a obtener: 100 Puntos Así mismo se opta por la utilización de dicho mecanismo y se establece una ponderación para las personas con discapacidad o la empresa que cuente con trabajadores con discapacidad cuando menos en un cinco por ciento de la totalidad de su planta de empleados, cuya alta en el régimen obligatorio de la Instituto Mexicano del Seguro Social se haya dado con seis meses de antelación al acto de presentación y apertura de proposiciones, misma que se comprobará con el aviso de alta correspondiente.

I. Propuesta Técnica Puntaje

Rubros y Sub- rubros

I.- Rubro Relativo a la calidad en la Obra Sub-Rubro especialidad y experiencia del licitante:

Especialidad: Mayor número de contratos de obras ejecutadas, que sean de la misma naturaleza 10.00 Experiencia: mayor tiempo de ejecución en obras similares. 10.00

Sub-Rubro capacidad técnica del licitante: a).-Maquinaria y equipo de construcción 5.00 b).-Mayor experiencia del personal responsable de los trabajos 10.00 c).- Ausencia de antecedentes de afectación de garantías por vicios ocultos. 5.00 d).-Planeación integral y Procedimiento constructivo. 5.00 e).-Grado de cumplimiento de los contratos celebrados y concluidos en un lapso no mayor a cinco años. 5.00

Total de puntos posibles de obtener en el rubro relativo a la calidad de la obra 50.00

Total de puntos máximos a obtener Propuesta Técnica 50.00

II. Propuesta Económica Puntaje

Rubros y Sub- rubros

II.- Rubro relativo al precio a).- Precio sin IVA 50.00

- 59 -




Total de puntos posibles de obtener en el rubro relativo al precio 50.00

Total de puntos máximos a obtener Propuesta Económica 50.00

Total de puntos posibles de obtener en el mecanismo de adjudicación 100.00

I. Propuesta Técnica Rubros y Sub- rubros I.- Rubro Relativo a la calidad en la obra. Para la evaluación de este sub-rubro se revisará que el Programa Calendarizado de Materiales y Equipo de Instalación permanente, explosión de insumos propuestos por el Licitante sea congruente y documentación comprobatoria de los profesionales técnicos que se encargaran de la dirección y coordinación de los trabajos así como también la planeación integral y Procedimiento constructivo se revisará que las técnicas y los procedimientos constructivos que el Licitante incluya y considere para realizar los trabajos sean adecuados para terminarlos en tiempo, forma, costo y calidad. Para este sub rubro se asignará una ponderación de Cincuenta (50) puntos. Los 50 puntos se distribuirán como sigue: Sub-Rubro especialidad y experiencia del licitante: La calidad atenderá a los sub-rubros: Especialidad: Mayor número de contratos de obras ejecutadas, que sean de la misma naturaleza Diez (10) Experiencia: mayor tiempo de ejecución en obras similares Diez (10) Sub-Rubro capacidad técnica del licitante: a).-Maquinaria y equipo de construcción Cinco (5) b).-Mayor experiencia del personal responsable de los trabajos Diez (10) c).- Ausencia de antecedentes de afectación de garantías por vicios ocultos Cinco (5) d).-Planeación integral y Procedimiento constructivo Cinco (5)) e).-Grado de cumplimiento de los contratos celebrados y concluidos en un lapso no mayor a cinco años Cinco (5)

Sub-Rubro capacidad técnica del licitante. Para la evaluación de este sub-rubro se revisará el personal profesional técnico propuesto por el licitante para la ejecución de los trabajos que se licitan. Para efectos de evaluación solo se considerará el personal indicado y conforme a lo previsto en la Convocatoria así mismo se revisarán los documentos que presente el licitante para acreditar su capacidad financiera, se verificará el personal con discapacidad que acredite el licitante que trabaja en su empresa.

Se verificará la mayor experiencia laboral del personal responsable de los trabajos convocados en la materia objeto de la contratación, de conformidad con la información proporcionada en términos del artículo 26 del presente reglamento. Se asignará, Diez (10) puntos.

- 60 -




Para obtener la experiencia laboral para cada licitante, la Comisión analizará la información que el licitante incluya en su proposición, “currículo de los profesionales técnicos al servicio del licitante, identificando a los que se encargarán de la ejecución y administración de la obra”, como los documentos que adjunte a dicho formato, considerando lo siguiente:

Se sumará la cantidad de días del personal propuesto por el licitante, cuando este haya desarrollado o este desarrollado trabajo para el licitante que involucren trabajos de construcción en obra civil correspondiente a la obra a ejecutar.

- Tanto en la información del licitante como en los currículos de su personal adjunte

a su proposición, las fechas deberán consignarse en términos de día, mes y año.

- En caso de que las fechas se indiquen en términos solamente de mes y año, el cálculo de los días se contará a partir del último día del mes inicial y el primer día del mes final. a).- Capacidad de los recursos humanos (personal técnico, administrativo, obrero), y

Experiencia en obras similares de la misma naturaleza se asignarán. b).- Capacidad de los recursos económicos, se asignarán. c).- Participación de discapacitados o empresas que cuenten con trabajadores con

discapacidad, se asignarán.

Se verificará la mayor experiencia y especialidad de la empresa y del personal responsable de los trabajos convocados en la materia objeto de la contratación, de conformidad con la información proporcionada en términos del artículo 26 del presente reglamento, Se asignarán.

Sub-rubros

b).-Especialidad.- Para la evaluación de este sub-rubro se verificará que la o las obras en ejecución o ejecutadas por el licitante en los últimos cinco (5) años previos a la publicación de la Convocatoria en el Sistema CompraNet, sean de la o las categorías, magnitud y conforme a lo solicitado en la Convocatoria, los Licitantes que acrediten un número igual o mayor a cinco (5) obras terminadas de la o las categorías y magnitud solicitadas se le asignará el puntaje correspondiente de Diez (10) puntos.

a).-Experiencia.- Para la evaluación de este sub-rubro se verificará que la o las obras en ejecución o ejecutadas por el licitante en los últimos Cinco (5) años previos a la publicación de la Convocatoria en el Sistema CompraNet, sean de la o las categorías, magnitud y conforme a lo solicitado en la Convocatoria, los LICITANTES que acrediten un número igual o mayor a cinco (5) años ejecutando obras de la o las categorías y magnitud solicitadas se le asignará el puntaje correspondiente de Diez (10) puntos.

- 61 -




Para la especialidad y experiencia serán considerados los puntos siguientes: Se entenderá como obras de similar complejidad a las obras que involucren trabajos de construcción de obra civil objeto de la presente Licitación.

- Serán considerados los contratos en los que el licitante haya participado como subcontratista.

- No serán considerados los contratos formalizados por empresas filiales del grupo al que pertenezca el licitante.

- Se asignarán Diez (10) puntos a la proposición del licitante que acredité el mayor número de contratos de obras ejecutadas de la misma naturaleza a la que es objeto de la presente Licitación en un plazo máximo de 5 años previos a la fecha en que fue publicada la convocatoria a la licitación

- Se sumará el plazo de ejecución en días de los contratos de las obras de similar complejidad, es de señalar que el tiempo durante el cual se realizaron o se estén realizando los trabajos de dos ó más contratos simultáneamente, el periodo durante el cual las obras se realizaron o se estén realizando simultáneamente, solo se contabilizará una vez.

- Tampoco serán considerados los contratos formalizados por empresas filiales del grupo al que pertenezca el licitante. A efecto de determinar la puntuación del criterio de calidad en el rubro de experiencia para los demás licitantes, se aplicará una regla de tres simple, considerando como base el número de días de aquel licitante que acredite, la mayor cantidad en días en contratos de obra de similar complejidad a la que es objeto de la presente licitación.

- En caso de proposiciones conjuntas, serán considerados los contratos de la(s) persona (s) del grupo que presenta la proposición conjunta, atendiendo a lo establecido en el inciso C de la fracción II, del artículo 28 del RLOPSRM.

A efecto de determinar la ponderación del criterio relativo a la calidad en el rubro especialidad para los demás licitantes, se aplicará una regla de tres simple, considerando como base el número de contratos de aquel licitante que acredité el mayor número de contratos de la misma naturaleza a los que son objeto de esta licitación en el plazo de 10 y 5 años respectivamente.

e).-cumplimiento de los contratos.

Para la evaluación de este sub-rubro se verificarán el número de obras de la o las categorías y magnitud solicitadas en la Convocatoria, que haya terminado en tiempo y forma el Licitante en los últimos cinco (5) años, previos a la publicación de la Convocatoria en el Sistema CompraNet.

a) .- Se otorgarán los cinco (5) puntos indicados en la Matriz Base de Puntos, a el o los licitantes que acrediten el mayor número de obras terminadas en tiempo y forma de la o las categorías y magnitud solicitadas en la Convocatoria, El Licitante deberá mínimo

- 62 -




demostrar haber terminado en tiempo y forma una (1) obra y máximo cinco (5) obras de cada una de la o las categorías y magnitud solicitadas, para lo cual se tomará la fecha de terminación de los trabajos señalada en el contrato o convenio correspondiente.

En el caso de que el Licitante presente Subcontratos para acreditar este sub-rubro, los mismos deberán de cumplir todos los requisitos que correspondan de los señalados para los contratos.

Si El Contratista y El Subcontratista participan en una misma licitación los trabajos serán considerados, en caso de cumplir con lo solicitado, para acreditar el Cumplimiento de Contratos a ambos.

La distribución de los cinco (5) puntos señalados se hará de forma proporcional utilizando una regla de tres simple, tomando como base al licitante que haya acreditado el mayor número de obras terminadas en tiempo y forma, de la o las categorías y magnitud solicitadas en la Convocatoria, la referida distribución de puntos se hará de la forma siguiente:

Para el o los Licitantes calificados que acrediten un número de obras terminadas en tiempo y forma, igual o mayor a cinco (5) de cada una de las categorías y magnitud solicitadas, obtendrá los Cinco (5) puntos señalados los demás Licitantes calificados, obtendrán los puntos proporcionales que les correspondan, dividiendo el número de obras terminadas en tiempo y forma acreditadas entre las cinco (5) obras de tope máximo, multiplicados por los Cinco (5) puntos.

Si el o los LICITANTES calificados acreditan un número de obras terminadas en tiempo y forma menor a cinco (5) de cada una de las categorías solicitadas, el puntaje se obtendrá dividiendo el número de años acreditados por cada licitantes entre el número mayor de obras terminadas en tiempo y forma acreditadas por el Licitante que corresponda, multiplicados por los Cinco (5) puntos señalados.

De ser el caso, si se permite, para alcanzar el monto o magnitud de los contratos solicitados, sumar el monto de dos de ellos, se tomará para el otorgamiento de puntaje la fecha de terminación de los trabajos señalada en el contrato o convenio correspondiente del contrato con mayor monto; siempre y cuando estos sean del mismo año, en el caso de proposiciones conjuntas se acreditaran de forma individual y cumplan con los requisitos solicitados al respecto en la Convocatoria.

A las personas que decidan agruparse para presentar una proposición conjunta, se sumaran el número de obras de la o las categorías y magnitud solicitadas en la Convocatoria, que acrediten haber terminado en tiempo y forma, cada uno de los integrantes del grupo. En caso de que el Licitante no acredite haber terminado en tiempo y forma ningún contrato de la o las categorías y magnitud solicitadas o ningún LICITANTE cumpla con este requisito, el sub-rubro tendrá una calificación de cero (0) puntos.

- 63 -




II.- propuesta económica Rubros y Sub- rubros

I.- Rubro relativo al precio. Representado por la proposición solvente cuyo precio o monto sea más bajo, o la de menor valor presente, la que tendrá una ponderación de, Cincuenta (50) puntos. a) Precio sin IVA.-

En estos términos, la puntuación que se le asigne a las demás proposiciones que hayan

resultado solventes se determinará atendiendo a la siguiente fórmula: PAj =50(PSPMB/PPj) Para toda j = 1,2,…..,n Donde:

PAj = Puntos a asignar a la proposición “j” PSPMB = proposición solvente cuyo precio es el más bajo, o la de menor valor presente. PPj = Precio de la proposición “j”

El subídice “j” representa a las demás proposiciones determinadas como solventes como resultado de la evaluación.

Para la adjudicación del contrato será a la proposición que resulte económicamente más conveniente para el Estado, y se hará a través del mecanismo que atienda a las condiciones, criterios, parámetros y su correspondiente valoración en puntaje.

5.2.- La evaluación se efectuará de acuerdo a lo siguiente:

5.2.1.- Análisis comparativo de las propuestas en el aspecto técnico-económico: 5.3.- Aspecto técnico:

Las proposiciones se evaluarán en dos formas: una cuantitativa, donde para la recepción de las mismas sólo se verificara la presentación de los documentos, sin entrar a detalle a la revisión de su contenido; y otra cualitativa, donde se realizará el estudio detallado de las proposiciones presentadas, a efecto de que la COMISIÓN tenga los elementos necesarios para determinar la solvencia de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas.

5.3.a.- La Comisión comprobará que las propuestas recibidas en el acto de apertura técnica-económica, incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en estas bases de Licitación, la falta de alguno de ellos o que algún rubro en lo individual este incompleto, será motivo para desechar la propuesta.

- 64 -




5.3.b.- La Comisión que el programa de ejecución sea congruente y factible de realizar con los recursos considerados por el contratista en el plazo solicitado y cantidades de trabajo establecidas; y que las características, especificaciones y calidad de los materiales que se vayan a utilizar, sean las requeridas en las especificaciones de construcción y en las normas de calidad de los materiales. 5.3. c La Comisión verificará que el personal profesional técnico propuesto por el Licitante, sea el adecuado, suficiente y necesario para la ejecución en tiempo y forma de los trabajos que se licitan y que dicho personal demuestre haber ejecutado obras de la(s) categoría(s) que se indican y conforme a lo señalado en la Convocatoria. 5.3.d.- Que las propuesta que satisfagan todos los aspectos señalados en las fracciones anteriores, se calificaran como solventes técnicamente y por tanto se continuará con la revisión de la propuesta económica, la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica emitirá una resolución al respecto, en las que se hará constar las causas que motivaron desecharlas. 5.3.2.- Aspecto económico: 5.3.2.a.- Revisar que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, sean acordes con lo solicitado en las bases y con los costos vigentes en el sitio de los trabajos respecto a mano de obra, materiales y demás insumos. 5.3.2.b.- Verificar que la capacidad legal, del contratista garantice la correcta y continua ejecución de los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. 5.3.2.c.- Verificar que los sub-totales de la propuesta sean congruentes con todos los datos derivados de los documentos que la integran. 5.3.2.d Verificar que el importe total de la propuesta sea congruente con todos los datos derivados de los documentos que la integran. 5.3.2.e.- Verificar que los programas específicos sean congruentes con el programa de erogaciones de ejecución general de los trabajos. Que el cargo por maquinaria y equipo de construcción, se haya determinado con base al precio y al rendimiento de estos, considerados como nuevos y acorde con las condiciones de ejecución del concepto de trabajo correspondiente, que el monto del costo indirecto incluya los cargos por instalaciones, servicios, sueldos y prestaciones del personal técnico y administrativo y demás cargos de naturaleza análoga; y que en el costo por financiamiento se haya considerado el importe de los anticipos. 5.3.2.e.- Únicamente las propuesta que satisfagan todos los aspectos anteriores, se calificaran como solventes técnica y económicamente y, por tanto, solo estas serán objeto del análisis comparativo.

5.b Aspectos preparatorios para la emisión del fallo: La COMISIÓN podrá anticipar o diferir por escrito la fecha de celebración del fallo previsto en la presente licitación, sin que exceda el plazo a que hace referencia la fracción III del artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 5.b.1 Elaborar un dictamen, con base únicamente en el resultado del análisis detallado cualitativo y evaluatorio de las propuesta no desechadas, que servirá como fundamento para que la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica y se emitirá el fallo de la Licitación.

- 65 -




5.b.2 El contrato respectivo se asignara al licitante que, de entre los proponentes reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 5.b.3 Si resultare que dos o más propuestas son solventes y por lo tanto, satisfacen la totalidad de los requerimientos de la Comisión, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea más bajo. Licitación Desierta.- La Comisión de caminos e infraestructura hidráulica, declarará desierta la Convocatoria a la Licitación cuando la totalidad de las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos solicitados en la Convocatoria o sus precios de insumos no fueren aceptables. Además de los supuestos previstos en el artículo 40 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el Instituto podrá declarar desierta una Licitación en cualquiera de los siguientes casos: La Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, podrá declarar desierta la licitación cuando la totalidad de las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos solicitados en la invitación o sus precios de insumos no fueren aceptables. Además de los supuestos previstos en el artículo 40 de la Ley, la Comisión podrá declarar desierta la Licitación en cualquiera de los siguientes casos: I.- Cuando ninguna persona adquiera las bases. II.- Cuando no se reciba alguna proposición en el acto de presentación y apertura de proposiciones III.- Así mismo se considerará que los precios de las proposiciones presentadas por los Licitantes no son aceptables, cuando se propongan importes que no puedan ser pagados por la Comisión. Con fundamento en el Art. 40 y párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 71 de su Reglamento, párrafo segundo. 6.- Comunicación Oficial del Fallo: a).- Se realizará en el Salón de Usos Múltiples de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica el día 03 de Junio a las 14:00 hras. 7.- Firma del contrato: a).- El tipo de contrato es a precios unitarios y tiempo determinado.

- 66 -




b).- La firma de contrato será el día 06 de Junio de 2016 a las 14:00 horas, en el Calzada Samuel León Brindis No.1330 Col. Caminera, Tuxtla Gutiérrez; Chiapas, Código Postal. 29090 Tel. 61-8-73-80. c).- La empresa física o moral que resulte ganadora, deberá entregar en el Departamento de Licitaciones, Concursos, Adjudicaciones y Contratos documento Vigente expedido por el SAT, en la que se emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, como la indica la regla 2.1.27 de la Resolución de la Miscelánea Fiscal para 2016, en la regla 2.1.35 de la misma Miscelánea, establece el procedimiento para la obtención de la Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, de lo contrario no podrá firmar el contrato. d).- El licitante que resulte ganador tendrá quince días naturales a partir de la emisión del fallo para llevar a cabo firma del contrato respectivo y presentar fianza de anticipo, fianza de cumplimiento, y factura de anticipo con fundamento en el artículo 47 primer párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 8.- Garantías: 8.1.- El contratista al cual se le adjudique el contrato debe garantizar con fianza a favor de la Secretaria de Hacienda, con fundamento en el artículo 49 Fracción I, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 8.2.-La Garantía de cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato se garantizará mediante fianza con un importe del diez por ciento del monto total contratado, En lo previsto en el Artículo 48 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 89, 91 de su Reglamento. 8.3.- La garantía de cumplimiento deberá ser entregada en la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, antes de la firma del contrato dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en que el licitante a quien se le haya adjudicado el contrato y reciba la notificación del fallo, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y Artículo 91 de su Reglamento. 8.4.- Cuando apareciesen defectos o vicios ocultos en los trabajos objeto del contrato dentro del plazo cubierto por la garantía la Comisión notificará al contratista por escrito, para que haga las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un plazo máximo de treinta días naturales, en lo previsto en los Artículos 66,67 de la “Ley” y 91 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 8.5.- Las citadas fianzas de Garantía objeto del contrato se liberarán automáticamente una vez transcurridos 12 meses, contados a partir de la fecha de recepción física de los trabajos, siempre que durante ese periodo no haya surgido una responsabilidad a cargo del contratista en lo previsto en el artículo 95, del Reglamento de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 9.- Forma y términos de pago de los trabajos objeto de este contrato:

a).-Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular con una periodicidad no mayor de un mes. El contratista deberá presentarlas a la residencia de obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que haya fijado la Comisión en el contrato, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su

- 67 -




pago; la residencia de obra para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. b).- Deberán pagarse dentro de un plazo no mayor a 41 días hábiles, contados a partir de la fecha en que se hubieren aceptado y firmado las estimaciones por las partes, fecha que se hará constar en la bitácora y las propias estimaciones.

c).- Retenciones sobre las estimaciones por pagar. El licitante al que se le adjudique el contrato, aceptará que del importe de cada estimación se le hagan las siguientes retenciones: d.1.- Por el servicio de vigilancia, inspección y control que las leyes de la materia encomiendan a la Secretaría de la Función Pública, los contratistas que celebren contratos de obra pública con las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado, pagaran un derecho equivalente al Cinco al Millar (0.5%) sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo. según lo establece el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos. d.2.- Retención del 2.00% sobre la base gravable por concepto de Impuesto Sobre Nomina de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 206 Título Segundo del Código de la Hacienda Pública del Estado de Chiapas. d.3.- El 1% sobre el monto ejercido del presente contrato por concepto de aportación al Estado para la realización de obras de beneficio social, conforme lo establece el artículo 1º, de la Ley de Ingresos del Estado de Chiapas, correspondiente al Ejercicio Fiscal vigente.

10.- Porcentajes, forma y términos del o los anticipos que se concederán: a).- Se otorgara el 50% de anticipo, en términos de lo dispuesto en el artículo 50, fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

b).- Los importes de los anticipos concedidos serán puestos a disposición del contratista tal y como lo prevé los artículos 48, 50 fracción IV de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y Artículos 141, 142 y 143 del Reglamento dela Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y en su caso, para los gastos de traslados de la maquinaria y equipo de construcción e inicie los trabajos; así como, la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos a la fecha pactada para el inicio de los trabajos, el atraso en la entrega del anticipo, será motivo para diferir en igual el plazo del programa de ejecución pactado.

c).- Cuando el contratista no entregue la garantía de los anticipos dentro del plazo señalado en el punto No. 8.4 no procederá diferimiento, por lo tanto deberá iniciar la obra en la fecha establecida originalmente.

- 68 -




d).- Los contratistas, en su proposición, deberán considerar para la determinación del costo financiero de los trabajos, el importe de los anticipos, como lo prevé el artículo 50, fracción III de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

11.- Procedimiento de ajuste de costos. 11. I Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o

decremento en un cinco por ciento o más en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir diferimiento, ampliación o prorroga no imputable al contratista, con respecto al programa vigente; cuando exista atraso por causa imputable al contratista, procederá el ajuste de costos exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa originalmente pactado.

11. II Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los índices de precios al productor y comercio exterior/actualización de costos de obras públicas que determine el Banco de México. Cuando los índices que requieran tanto el contratista como la dependencia o entidad, no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, las dependencias y entidades procederán a calcularlos en conjunto con el contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas ó utilizando los lineamientos y metodología que expida el Banco de México;

11. III Los precios del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento está sujeto a las variaciones de la tasa de interés propuesta.

11. IV El ajuste de los costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones correspondientes, deberá cubrirse por parte de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica a solicitud del contratista, a más tardar dentro de los treinta días naturales, siguientes a la fecha en que se resuelva por escrito, el aumento o reducción respectivo, y se revisara un grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar según el programa que sea aplicable, representen cuando menos el 80% del importe total faltante del contrato.

11.V La revisión será a solicitud escrita del contratista, la que se deberá acompañar del estudio y la documentación comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excederá de veinte días hábiles siguientes a la fecha de publicación de los relativos correspondientes; y transcurrido este plazo sin presentar la solicitud, se perderá este derecho y no procederá reclamación alguna. Dentro de los veinte días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, se resolverá sobre la procedencia de esta.

12.- Trabajos extraordinarios:

12.a. Cuando a juicio de la Coordinación de Supervisión de Infraestructura Hidráulica con la autorización de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, sea necesario

- 69 -




llevar a cabo trabajos extraordinarios y/o conceptos que no estén comprendidos en el proyecto y en el programa se procederá de la siguiente forma.

12.b.-Cuando existan Trabajos extraordinarios a base de precios unitarios, no estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se trate, la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, estará facultada para ordenar al contratista su ejecución y este estará obligado a realizarlo conforme a dichos precios. 12.c.- Queda expresamente estipulado que las cantidades de trabajo consignadas en el contrato son aproximadas y por tanto sujeta a variaciones sin que por este motivo los precios unitarios convenidos deban ser modificados, fuera de los términos establecidos anteriormente.

13.- Sanciones:

13. a.- Cuando el contratista no suscriba el contrato de obra que se le haya adjudicado, por causa imputable a él, dentro de los 15 días naturales siguientes al fallo de adjudicación, la Comisión sin necesidad de un nuevo procedimiento, podrá adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, y así sucesivamente, en caso de que este último no acepte adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la postura que inicialmente hubiera resultado ganadora, no sea superior al 10%, con fundamento en el artículo 47 segundo párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

14.- Consideraciones importantes:

14.a.- Lea cuidadosamente estas bases y presente su propuesta de acuerdo a lo que se solicita en la forma indicada. Nota 1.-Cuando existan razones técnicas o económicas debidamente fundadas, la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, a través de la Coordinación de Supervisión de Infraestructura Hidráulica correspondiente podrán aumentar, reducir o cancelar algunos de los conceptos señalados en el documento No. 21 lo cual no justificará reclamación alguna por parte del contratista, en relación a los conceptos modificados.

Nota 2.- Cuando existan razones técnicas o económicas debidamente fundadas, la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, a través de la Coordinación de Supervisión de Infraestructura Hidráulica correspondiente, podrá incluir y/o modificar alguna de las especificaciones de los conceptos señalados en el del proyecto, para lo cual el costo de los materiales y sus rendimientos, mano de obra y rendimientos, maquinaria y su rendimiento, así como herramienta en su porcentaje, se determinaran sobre las mismas bases y costos establecidos en la propuesta de la Licitación respectiva. Nota 3.- Para efecto de adjudicación de obras se considerara la capacidad de contratación de la empresa constructora igual a 4 veces el monto de su capital contable, en caso de rebasar esta capacidad con contratos firmados, obras en ejecución o

- 70 -




asignaciones por licitaciones ganadas, la adjudicación de la obra se fallará a favor de la siguiente propuesta solvente. Nota 4.- Las proposiciones desechadas, podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos 60 días naturales contados a partir de la fecha que se de a conocer el fallo respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso las proposiciones deberán conservarse hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos la Comisión podrá proceder a su devolución o destrucción en los términos del último párrafo del artículo 74, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Inconvenientes para poder participar el procedimiento de la presente Licitación. Con fundamento en el (artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas),

La Convocante se abstendrá de recibir proposiciones o celebrar el contrato con las personas siguientes:

I. Aquéllas en que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas de las que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte durante los dos años previos a la fecha de celebración del procedimiento de contratación de que se trate;

II. Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, las sociedades de las que dichas personas formen parte, sin la autorización previa y específica de la Secretaría de la Función Pública;

III. Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, la Dependencia o Entidad convocante les hubiere rescindido administrativamente un contrato. Dicho impedimento prevalecerá ante la propia dependencia o entidad convocante durante un año calendario contado a partir de la notificación de la rescisión;

IV. Las que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos del Título Sexto de este ordenamiento y Título Quinto de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público;

V. Aquéllas que hayan sido declaradas o sujetas a concurso mercantil o alguna figura análoga; VI. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratación, que se encuentren

vinculados entre sí por algún socio o asociado común. Se entenderá que es socio o asociado común, aquella persona física o moral que en el mismo procedimiento de contratación es reconocida como tal en las actas constitutivas, estatutos o en sus reformas o modificaciones de dos o más empresas licitantes, por tener una participación accionaria en el capital social, que le otorgue el derecho de intervenir en la toma de decisiones o en la administración de dichas personas morales;

VII. Las que pretendan participar en un procedimiento de contratación y previamente, hayan realizado o se encuentren realizando por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, en virtud de otro contrato, trabajos de dirección, coordinación y control de obra; preparación de especificaciones de construcción; presupuesto de los trabajos; selección o aprobación de materiales, equipos y procesos, así como la preparación de cualquier documento

- 71 -




relacionado directamente con la presente Licitación, o bien, asesoren o intervengan en cualquier etapa del procedimiento de contratación. Las personas que hayan realizado, por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, en virtud de otro contrato, estudios, planes o programas para la realización de obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura en los que se incluyan trabajos de preparación de especificaciones de construcción, presupuesto, selección o aprobación de materiales, equipos o procesos, podrán participar en el procedimiento de la presente Licitación para la ejecución de los proyectos de infraestructura respectivos, siempre y cuando la información utilizada por dichas personas en los supuestos indicados, sea proporcionada a los demás licitantes;

VIII. Aquéllas que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, pretendan ser contratadas para la elaboración de dictámenes, peritajes y avalúos, cuando éstos hayan de ser utilizados para resolver discrepancias derivadas de los contratos en los que dichas personas o empresas sean partes;

IX. Las que hayan utilizado información privilegiada proporcionada indebidamente por servidores públicos o sus familiares por parentesco consanguíneo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil;

X. Las que contraten servicios de asesoría, consultoría y apoyo de cualquier tipo de personas en materia de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores públicos por sí o por interpósita persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relación con la contratación, y

XI. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de Ley.

El oficial mayor o su equivalente de la Dependencia o Entidad, deberá llevar el registro, control y difusión de las personas con las que se encuentren impedidas de contratar, el cual será difundido a través de Compranet.

Acuerdo: Publicado en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 09 de Septiembre de

2009 en el que se establecen “Los lineamientos para regular el uso del programa informático autorizado por la Secretaria de la función Pública para la elaboración, control y seguimiento de la Bitácora de obra Pública por medios remotos de comunicación electrónica”. Que corresponde a la Secretaria de la Función Pública, en el ámbito de sus atribuciones, establecer normas, políticas y lineamientos en materias de obras públicas de las materias de obras públicas de la Administración Pública Federal. Que la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, establece que en la elaboración, control y seguimiento de la bitácora, se deben utilizar medios remotos de comunicación electrónica, salvo en los casos en que la Secretaria de la Función Pública lo autorice.

Que en términos del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la bitácora de obra es el instrumento técnico de uso obligatorio en cada uno de los contratos de obras y servicios relacionados con las mismas que a través de medios remotos de comunicación electrónica u otros autorizados, constituye el medio de comunicación entre las

- 72 -




partes de dichos contratos, en el que se registran los asuntos y eventos importantes que se presentan durante la ejecución de los trabajos;

Responsables de los Trabajos

Designación del residente de obra La Comisión designará por escrito al servidor público que fungirá como residente de obra, mismo que contará con los conocimientos, habilidades, experiencia y capacidad suficiente para llevar la administración y dirección de los trabajos; además de contar con el grado académico de formación profesional, experiencia en administración y construcción de obras, desarrollo profesional y el conocimiento de obras similares de las que se hará cargo. Dependiendo de la magnitud de los trabajos, la Comisión, previa justificación, podrá ubicar la residencia o residencias de obra en la zona de influencia de la ejecución de los trabajos, con fundamento en los artículo 53 párrafo primero de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismasy Artículo 112 Párrafo II, III y 113, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Designación del superintendente de construcción El contratista designará a un superintendente de obra mismo que deberá estar facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de carácter personal, así como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato. El superintendente de construcción deberá conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos o actividades de obra, programasde ejecución y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad, bitácora, convenios y demás documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecución de los trabajos. La Comisión, podrá reservarse el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del superintendente de construcción, y el contratista tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el contrato, con fundamento en los artículos 117,118, 119, 120 y 121 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Bitácora de Obra Pública por medios remotos de comunicación

El uso de la bitácora es un instrumento técnico de uso obligatorio en cada uno de los contratos de obras y servicios. Su elaboración, control y seguimiento se hará por medios remotos de comunicación electrónica, conforme a las disposiciones del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como las que emita la Secretaría de la Función Pública. La elaboración, control y seguimiento de la bitácora podrá llevarse por medios de comunicación convencional cuando las Dependencias y Entidades soliciten autorización a la Secretaría de la

- 73 -




Función Pública, en aquellos casos en que por virtud del sitio donde se realicen los trabajos existan dificultades tecnológicas que impidan llevar la bitácora a través de medios remotos de comunicación electrónica, con fundamento en los artículos 122, 123, 124 y 125 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

La información contenida en la bitácora podrá ser consultada por la Secretaría de la Función Pública en el ejercicio de sus facultades de inspección vigilancia y control.

Importante: Cada usuario que intervenga en la elaboración, control y seguimiento de la bitácora de obra pública por medios remotos de comunicación electrónica será obligatorio contar con la firma electrónica avanzada (Fiel) expedida por el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

DE LA INFORMACIÓN Y VERIFICACIÓN

En términos del artículo 75 de la Ley de de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, La Secretaría de la Función Pública en el ejercicio de sus facultades podrá verificar, en cualquier tiempo, que las obras públicas y servicios relacionados con las mismas se realicen conforme a lo establecido en la “Ley” o en otras disposiciones aplicables. Asimismo, La Secretaría de la Función Pública podrá realizar las visitas e inspecciones que estime pertinentes a las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, y podrá solicitar a los servidores públicos y a los contratistas, todos los datos e informes relacionados con actos de que se trate.

- 74 -




Nota: estos documentos deberán presentarse en hoja membretada de la Empresa sin sufrir modificación alguna.

“Anexo No. 1·”

Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica Calzada Samuel León Brindis No.1330 Col. Caminera, Tuxtla Gutiérrez; Chiapas, Código Postal. 29090 Tel. 61-8-73-80.

C i u d a d. _________________________________ bajo protesta de decir verdad, (nombre de quien otorga el poder) En mi carácter de: _______________________________________ de la empresa denominada______________ __________________ según consta en el testimonio notarial de fecha ______________________ otorgado ante notario público número de la ciudad de ____________________________________ y que se encuentra registrado bajo número ________ del registro público de comercio de la ciudad de ____________________________. Por este conducto autorizo a ( Nombre de quien recibe el poder )para que a nombre de mi. representada se encargue de las siguientes gestiones: “Entregar y recibir documentación, comparecer a los actos de apertura de oferta y fallo y hacer las aclaraciones que se deriven de dichos actos, con relación a la Licitación” (Numero de Licitación) Lugar y fecha de expedición. (Nombre, domicilio y firma de de quién otorga el poder)(Nombre, domicilio y firma de quién recibe el poder)

t e s t i g o s

__________________________________________________________________________(Nombre, domicilio y firma)

__________________________________________________________________________ (Nombre, domicilio y firma)

- 75 -




Nota: estos documentos deberán presentarse en hoja membretada de la Empresa sin sufrir modificación alguna.

“Anexo No. 3·”

Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica Calzada Samuel León Brindis No.1330 Col. Caminera, Tuxtla Gutiérrez; Chiapas, Código Postal. 29090 Tel. 61-8-73-80.

C i u d a d. Yo C.____________________ en mi carácter de representante legal de la empresa : __________________________ Notifico a este Instituto, que la firma que a continuación aparece es la autorizada para que aparezca en toda la documentación de la Licitación no. ____________________________________ Que conforma la propuesta técnica-económica.

__________________________________________ firma

Atentamente

C. Representante Legal

- 76 -




Procedimiento de evaluación electrónica

La Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, ha decidido que la Obra Pública que

ejercerá será a través de la modalidad de invitación restringida y Licitación Pública, de tal

manera que deberá requerir un sistema que le permita evaluar de manera rápida, precisa, ágil y

oportuna la propuesta de los contratistas. Por tal motivo se implementó el sistema de licitaciones

electrónicas, el cual consiste en lo siguiente:

Hoja de llenado;

La cuál contiene en un formato específico el catálogo de conceptos de la Licitación, esta

hoja es el presupuesto oficial que el contratista entregará a la Entidad.

Base de datos de precios unitarios para neodata versión 2009 o posterior;

La cuál contiene el catálogo de conceptos de la Licitación y un listado de insumos

propuesto por la Entidad.

Objetivos de la Entidad.

1. Agilizar el proceso de evaluación de propuesta

2. Mantener la ruta crítica o programa de Obra actualizado

3. Realizar el control a detalle de avance de Obra vía estimaciones

4. Comparar programa de Obra contra avances reales.

5. Facilitar el cálculo de factor de ajuste de costos.

Ventajas para el contratista.

1. Se suprime el llenado manual del catálogo de conceptos, ya que la base que entrega la

dependencia es llenada de manera electrónica.

2. Se eliminan errores de escritura en textos, cantidades, precios e importes.

3. Se genera un control de estimaciones a partir de la proposición ganadora.

4. Se podrá mantener programa de Obra actualizado y poder hacerle modificaciones cuando

así proceda.

- 77 -




5. El sistema de precios unitarios neodata 2009 o posterior, le genera el 100% de los

reportes para su proposición técnica y económica, totalmente homologados con la

dependencia.

6. Con el sistema de precios unitarios neodata 2009 o posterior, el contratista puede generar

sus estimaciones, ya que es el mismo que utilizará la Comisión .

Lineamientos que debe cumplir el contratista

Licitación Pública e Invitación Restringida. La Comisión entregará al contratista lo siguiente:

1. Un cd que contiene el software de llenado, el cual deberá instalar en su computadora

(este cd será entregado por una sola vez).

2. Un disco flexible en el cual tiene grabados dos archivos uno que tiene el prefijo llenado y

como extensión .mdb (base de datos Microsoft) y el otro tiene el prefijo inicial puneo y

como extensión .neo, inmediatamente el número de la Licitación. por ejemplo:

a. Llenado_pafef-001-2003.mdb ; contiene la base hoja de llenado

b. Puneo_pafef-001-2003.neo ; contiene la base de datos de precios unitarios

neodata y los insumos a utilizar. (para versión 2009 o posterior).

Este disco será entregado por la Entidad por cada Licitación a realizar, así mismo cuando

existan cambios al catálogo de conceptos por adendos como resultado de la Junta de

Aclaraciones, el contratista acudirá a la dependencia con sus discos

proporcionados originalmente para ser modificados o en su caso bajarlo de compranet

cuando así proceda. Estos sustituyen a los discos originales.

El contratista entregará al Entidad lo siguiente:

- 78 -




1. El contratista entregará la base de datos neodata, es decir deberá realizar su proposición en neodata precios unitarios versión 2009 o posterior. incluyendo: precios unitarios, programa de Obra por concepto, factor de salario real, indirecto, financiamiento y utilidad.

2. Además el contratista entregará la hoja de llenado, el cual lo realizará con el

procedimiento indicado en el manual correspondiente. así mismo deberá capturar los porcentajes correspondientes a indirecto, financiamiento y utilidad.

Nota importante: es requisito indispensable que el contratista entregue su proposición en la base de datos de precios unitarios con su respectivo análisis de precios unitarios y su programa de Obra. y capture o pegue los precios de su proposición obtenida en precios unitarios neodata a la hoja de llenado, el monto total deberá ser el mismo en ambas. Qué es la hoja de llenado? Es una base que entrega la Entidad al contratista para que este pueda capturar sus precios unitarios a precio de venta, o en su caso puede copiar de neodata precios unitarios el presupuesto y pegar en la hoja de llenado. Además de capturar los datos generales de la empresa, los factores de indirecto, financiamiento y utilidad. La hoja de llenado únicamente puede ser modificada por la dependencia, quedando inhabilitado todas las columnas excepto la correspondiente a precio unitario. Qué es la base de datos neodata? Es una base de datos que entrega la dependencia al contratista la cual contiene en formato para el sistema de precios unitarios neodata versión 2009 o posterior, el catálogo de conceptos y un listado de insumos. el contratista integrará sus precios unitarios, básicos, cuadrillas a utilizar usando este catálogo de conceptos y los insumos proporcionados. de tal manera que la dependencia pueda comparar además de pu contra pu, insumos contra insumos. el contratista podrá agregar los insumos faltantes en su caso. La Comisión recepcionara cada disco para realizar la comparativa. Esta comparativa se realizará a nivel precio unitario contra precio unitario, e insumos contra insumos. Nota importante: la comparación de costos de insumos se llevara a cabo con la base de datos de precios unitarios.

- 79 -




Instalar software de llenado 2009

Usted ya tiene en sus manos el Cd-rom de programa de llenado 2009, así que puede proceder a instalarlo siguiendo estos sencillos pasos.

1. Coloque el Cd en la unidad de lectura de cd-rom

2. Haga clic en el botón inicio (start).

3. Desplace el puntero del ratón a la opción ejecutar (run).

4. En el cuadro de diálogo haga clic en el botón examinar (search).

5. Localice en la unidad de cd-rom (por ejemplo d:) la carpeta llenado, por ejemplo en la ruta: d:\ llenadocontratistasComisión

6. Seleccione dentro de la carpeta el archivo llenadocontratistasComisión, haga clic en el botón abrir y luego en el botón aceptar.

7. Siga las indicaciones del instalador.

8. Ahora ya está listo para trabajar dentro del programa de llenado 2009.

Manual de Procedimientos para el Contratista Introducción: Distinguido contratista usted acaba de recibir por parte de la dependencia un disco en el cual vienen grabados dos archivos, uno se llama llenado (hoja de llenado) y otro se llama puneo (precios unitarios neodata). (por ejemplo llenado_númerodeLicitación.mdb y puneo_númerodeLicitación.neo). Hoja de llenado.- es una base que entrega la Entidad al contratista para que este pueda capturar o pegar sus precios de venta, los datos generales de la empresa, los factores de indirecto, financiamiento y utilidad. la columna etiquetada como precio es la única que puede recibir datos, las demás columnas están bloqueadas, de tal manera que no podrá realizar ningún cambio.

- 80 -




A) inicio El procedimiento que usted seguirá es el siguiente: por ejemplo Licitación no. pafef-001-2003 1. Crear una carpeta llamada La Comisión dentro de la carpeta Obras de neodata 2001 o

posterior 2. Crear dentro la carpeta La Comisión una sub-carpeta con el

no. de Licitación, pafef-001-2003

3. Copiar los archivos que le entregó la dependencia a la carpeta pafef-001-2003 a. puneo pafef-001-2003.neo b. llenado pafef-001-2003.mdb

4. Abrir el archivo puneo_pafef-001-2009.neo1 en el programa de precios unitarios 2009 o

1 La extensión de los archivos se podrá visualizar de acuerdo al tipo de WINDOWS que tenga instalado.

- 81 -




posterior, y haga su proceso de Licitación tradicional utilizando los insumos que le dio la dependencia.

Nota: seguramente la primera Licitación será un poco difícil volver a integrar una base de datos, pero si usted lo visualiza posteriormente tendrá un ahorro de tiempo muy significativo.

b) Trabajando con el programa de llenado

1. Usted deberá entrar a llenado de contratista, para ello haga clic en el botón inicio (start en inglés), de la barra de tareas de windows, enseguida lleve el puntero del ratón a programas (programs), ahora deslice el puntero al grupo 2009 y una vez ahí, haga clic en el icono de llenado contratistas 2009.

Al entrar aparecerá directamente la ventana principal de llenado de presupuesto, vacía, pues requiere que usted abra el archivo copiado previamente en la carpeta de la Licitación la cuál contiene el catálogo de conceptos emitido por la dependencia,

Para leer el archivo existente solo debe hacer clic en el menú archivo, en la opción abrir, bien, en el icono

- 82 -




Enseguida se desplegará la ventana de búsqueda con la palabra “abrir” en la barra de títulos, en esta ventana Usted puede buscar el directorio correcto, y una vez ahí, escribir el nombre del archivo en el espacio de la parte baja de la ventana, o bien dar clic al nombre del archivo e inmediatamente al botón abrir. Por ejemplo. Dentro de la carpeta Licitación, la cuál contiene el nombre del archivo que le entregó la Entidad, llenado_pafef-001-2003.mdb.

Esta es la pantalla principal del programa de llenado:

- 83 -




c) Copiar su presupuesto de neodata precios unitarios a la hoja de llenado.

1. En neodata precios unitarios 2009 o posterior, active una vista completa del

presupuesto. para esto haga lo siguiente; seleccione del menú ver – presupuesto –

consulta presupuesto completo.

2. Desde la ventana de presupuesto completo, de un clic al menú edición y elija

seleccionar todo.

3. Una vez que el presupuesto a sido seleccionado, de un clic el menú edición y elija

copiar.

- 84 -




4. En la hoja de llenado sitúese en cualquier celda y de clic en pegar del menú edición,

con este proceso se logra que los precios finales de neodata precios unitarios 2009

5. o posterior, sean pasados a la hoja de llenado.

La columna etiquetada como precio es la única que puede recibir datos, las demás columnas

- 85 -




están bloqueadas, de tal manera que no podrá realizar cambio alguno. 6. Captura de datos adicionales en la hoja de llenado

Desde la opción parámetros del menú ver, capture su porcentaje correspondiente a:

indirecto

financiamiento

utilidad

Así como los datos de su empresa, nombre del responsable y cargo del mismo. Dentro la opción parámetros del menú ver, pestaña Obra, puede cambiar la terminación de la Obra Como se indica en la siguiente figura.

- 86 -




4.- Impresión del catalogo de conceptos desde la hoja de llenado. Para imprimir el presupuesto, elija la opción imprimir del menú archivo. a la indicación de que la base aun no está cerrada, de clic en el botón aceptar El proceso de impresión es muy simple, siga los siguientes pasos: nombre del reporte seleccione presupuesto imprimir a: seleccione impresora

Nota importante: este reporte deberá firmarlo, y se sugiere foliarlo para integrarlo a su proposición, es decir este presupuesto es el formato oficial para entregar a la dependencia.

- 87 -




Como reporte adicional puede imprimir totales de presupuesto, este es un resumen por partidas de la Obra.

5. Como copiar la base de la hoja de llenado a su disco de 3 ½”

Active el explorador de windows, y haga lo siguiente:

Copiar los archivos de la carpeta c:\neow2003\Obras\cocoes\pafef-001-2003\

puneodc-pafef-001-2003.neo llenadodc-pafef-001-2003.mdb

Una vez seleccionados los archivos elija copiar del menú edición, y posteriormente de clic a icono de disco 3 ½” (a:) ahora elija pegar del menú edición. con este proceso a completado la copia de su información al disco de la Entidad, si el archivo no cambio de nombre, el explorador le indicará que sustituirá la información anterior. agregue el disco a su proposición económica.

- 88 -




Nota: si al intentar copiar los archivos estos rebasan la capacidad del disco flexible, puede hacer lo siguiente:

Desde precios unitarios y llenado de contratista, ejecute la función reparar/compactar base de datos, esta función está disponible en ambos sistemas. con este proceso lo que se logra es una reducción del tamaño del archivo. esta función le genera un archivo de respaldo con extensión.bak. (no copiar este archivo).

Si los archivos son aún demasiado grandes, puede convertirlos a tipo zip, o copiarlos en 2 discos.

O bien copiarlos a un Cd-r.

- 89 -




Documento No. PT-7

- 90 -




CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO DEL ESTADO A TRAVÉS DE

LA COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES DEL ESTADO DE

CHIAPAS, REPRESENTADO POR EL C. ING. BRUNO JESÚS MARTÍNEZ MEJÍA, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE

DENOMINARÁ “LA COMISIÓN”, Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA XXXXX, REPRESENTADA POR EL (LA) C. XXXXX, EN SU CARÁCTER DE XXXXX, A QUIEN

SE LE DENOMINARÁ “EL CONTRATISTA”, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.

DECLARACIONES

I. “LA COMISIÓN” A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE DECLARA:

I.1.- QUE ES UN ORGANISMO AUXILIAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS, ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y

COMUNICACIONES, PATRIMONIO PROPIO, AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL, FINANCIERA, TÉCNICA, DE GESTIÓN, DE OPERACIÓN Y

DE EJECUCIÓN PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE SUS ATRIBUCIONES, CREADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 1400-A-2016, PUBLICADO EN

EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO NÚMERO 226-4a. SECCIÓN, DE FECHA: 02 DE MARZO DE 2016.

I.2.- QUE EL C. ING. BRUNO JESÚS MARTÍNEZ MEJÍA, ACREDITA SU PERSONALIDAD EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE

CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES DEL ESTADO DE CHIAPAS,

CONFORME AL NOMBRAMIENTO EMITIDO POR EL EJECUTIVO DEL ESTADO, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2016, POR LO QUE SE ENCUENTRA

FACULTADO PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 28, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE

ENTIDADES PARAESTATALES DEL ESTADO DE CHIAPAS; 8, FRACCIÓN VIII Y ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO NÚMERO 1400-A-2016

POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN DE COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA; Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3,

FRACCIÓN I, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, VIGENTE.

I.3.- QUE LOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA CUBRIR LAS EROGACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, FUERON AUTORIZADOS MEDIANTE EL OFICIO NO.

XXXXX, DE FECHA: XXXXX, SUSCRITO POR EL TITULAR DE LA XXXXX DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA, EL O (LA) C. XXXXX, DENTRO DEL XXXXX,

FINANCIADOS CON RECURSOS FEDERALES PROVENIENTES DEL RAMO 06.- HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DEL “XXXXX”, CON SUSTENTO EN EL

ACUERDO DE COORDINACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA Y SU ANEXO 1, SUSCRITOS ENTRE EL

EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (CDI) Y EL GOBIERNO DEL

ESTADO.

I.4.- QUE EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DE LA COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA

Y COMUNICACIONES DEL ESTADO DE CHIAPAS, EN LA SESIÓN NÚMERO XXXXX, DE FECHA: XXXXX, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO XXXXX,

DETERMINÓ ADJUDICAR LA PRESENTE OBRA EN LA MODALIDAD DE XXXXX, CON FUNDAMENTO A LO DISPUESTO EN EL XXXXX, DE LA LEY DE

OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

I.5.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EN CALZADA SAMUEL LEÓN BRINDIS 1330 COLONIA CAMINERA C.P. 29090, DE LA CIUDAD DE

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

I.6.- QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES GEC8501013X9.

II.- “EL CONTRATISTA” A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE DECLARA:

II.1.- QUE ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA CONSTITUTIVA NÚMERO XXXXX, DE FECHA XXXXX,

OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 0, XXXXXDEL ESTADO DE CHIAPAS, REGISTRADA BAJO EL XXXXX NÚMERO XXXXX,

SECCIÓN XXXXXDEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL DISTRITO JUDICIAL DE XXXXX, CHIAPAS; CON FECHA XXXXX.

EL (LA) REPRESENTANTE C. XXXXX, ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO XXXXX, CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO XXXXX,

DE FECHA XXXXX, OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 0, XXXXX, DEL ESTADO DE CHIAPAS; REGISTRADA BAJO EL XXXXX

NÚMERO XXXXX, SECCIÓN XXXXX, DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL DISTRITO JUDICIAL DE XXXXX, CHIAPAS; CON

FECHA XXXXX.

II.2.- “EL CONTRATISTA”, DECLARA SER MEXICANO Y SEÑALA QUE EN CASO DE QUE LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, SEGUIRÁ

CONSIDERÁNDOSE MEXICANO POR LO QUE SE REFIERE A LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN EL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO DE

CUALQUIER ACCIÓN QUE DERIVE DE SU INCUMPLIMIENTO O EJECUCIÓN, SOMETIÉNDOSE A LA JURISDICCIÓN ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE, DE LA

AUTORIDAD COMPETENTE DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL QUE POR RAZÓN DE MATERIA DEBA CONOCERLE; ASÍ MISMO, BAJO SU MAS

CONSCIENTE RESPONSABILIDAD, MANIFIESTA RENUNCIAR A LA LEYES Y A LA PROTECCIÓN DE CUALQUIER GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO LA

PENA CONVENCIONAL DE PERDER EN BENEFICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS TODO DERECHO DERIVADO DE LO CONVENIDO EN EL

PRESENTE CONTRATO.

QUE CUENTA CON LOS REGISTROS VIGENTES QUE SE CITAN A CONTINUACIÓN:

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: XXXXX.

REGISTRO DE CONTRATISTAS EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA: XXXXX.

REGISTRO DEL PADRÓN ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CON NÚMERO: XXXXX.

II.3.- QUE TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE

LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, MANIFESTANDO QUE LE FUERON ENTREGADOS Y TIENE PLENO CONOCIMIENTO DE LAS

CONDICIONES CONTRACTUALES, QUE REGULAN ESTE INSTRUMENTO.

- 91 -




II.4.- QUE TIENE SU DOMICILIO FISCAL ESTABLECIDO EN: XXXXX, COLONIA XXXXX, CÓDIGO POSTAL 0 TELÉFONO(S): XXXXX, EN LA CIUDAD DE XXXXX,

CHIAPAS; MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR EN EL PRESENTE CONTRATO DE

OBRA PÚBLICA.

II.5.- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS

MISMAS Y SU REGLAMENTO; LAS NORMAS PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES Y DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES, LAS NORMAS Y

DISPOSICIONES APLICABLES; ASÍ COMO DE LOS ANEXOS SEÑALADOS EN LA CLÁUSULA PRIMERA DEL PRESENTE INSTRUMENTO, LOS CUALES

DEBIDAMENTE FUERON SUSCRITOS POR AMBAS PARTES, QUEDANDO POR TANTO OBLIGADO A LO CONTENIDO EN ÉL, ASÍ COMO A LAS DEMÁS

NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

II.6.- “EL CONTRATISTA”, MANIFIESTA QUE PERSONALMENTE HA INSPECCIONADO EL LUGAR ESPECÍFICO EN EL CUAL SE REALIZARÁ LA OBRA OBJETO

DE ESTE CONTRATO, CON LA FINALIDAD DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES FÍSICOS QUE INTERVIENEN EN SU PLANEACIÓN,

PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, EJECUCIÓN, GASTO, CONTROL Y DEMÁS ACCIONES COMPLEMENTARIAS, CON EL PROPÓSITO DE EVITAR

INCREMENTOS DESPROPORCIONALES, VARIACIONES SUSTANCIALES, MODIFICACIONES AL OBJETO DEL CONTRATO Y/O RECLAMOS

POSTERIORES, QUE VAYAN EN PERJUICIO DEL ERARIO DE LA FEDERACIÓN.

II.7.- QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 51

DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

III.- “LAS PARTES” DECLARAN:

III.1.- DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES ANTERIORES, “LA COMISIÓN” Y “EL CONTRATISTA” RECONOCEN RECÍPROCAMENTE SU

PERSONALIDAD JURÍDICA Y ACEPTAN LA CAPACIDAD LEGAL CON QUE SE OSTENTAN PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, QUE

CONOCEN EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ

COMO LAS NORMAS Y REGLAMENTOS A QUE ESTA SUJETA LA OBRA PÚBLICA.

III.2.- PARA EL CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LO PREVISTO EN EL PRESENTE INSTRUMENTO, RESULTAN APLICABLES LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y

SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, VIGENTE Y SU REGLAMENTO.

POR LO ANTES EXPUESTO, LAS PARTES ACEPTAN CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

C L Á U S U L A S

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - “LA COMISIÓN” ADJUDICA A “EL CONTRATISTA” LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA:

XXXXX.

CONSISTENTE EN: XXXXX.

LA CUAL SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE: XXXXX, DEL MUNICIPIO DE: XXXXX, CHIAPAS.

ASIMISMO, “EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA, HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, ACATANDO PARA ELLO LAS INSTRUCCIONES DE “LA

COMISIÓN”, EN CUANTO A LAS ACCIONES ESPECÍFICAS Y LA UBICACIÓN DE LAS MISMAS, ASÍ COMO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS

ORDENAMIENTOS Y NORMAS LEGALES SEÑALADOS EN EL PUNTO II.5 DEL CAPÍTULO DE DECLARACIONES DE ESTE CONTRATO, Y LAS NORMAS DE

CONSTRUCCIÓN FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL VIGENTES, MISMAS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDAS E INSERTAS COMO PARTE INTEGRANTE DE

ESTA CLÁUSULA.

“EL CONTRATISTA”, DENTRO DE LA EJECUCIÓN DELA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIEMPRE OBSERVARÁ, LOS PROYECTOS, PLANOS,

ESPECIFICACIONES, PRESUPUESTOS QUE CONTIENE EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DE DONDE SE DERIVAN OBLIGACIONES

PARA LAS PARTES Y QUE INTEGRAN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE ESTE INSTRUMENTO, DOCUMENTOS QUE SE CONSIDERAN PARTE

INTEGRANTE DEL MISMO.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO. - EL MONTO TOTAL QUE SE PAGARÁ POR LA EJECUCIÓN DELA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $ 0.00 (XXXXX M.N.) I.V.A. INCLUIDO, DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

MONTO +16% I. V. A. MONTO TOTAL

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN. - “EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EN UN PLAZO DE 0 DÍAS

NATURALES CON FECHA DE INICIO A PARTIR DEL XXXXX, Y FECHA DE CONCLUSIÓN EL XXXXX,DE CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES PROGRAMAS:

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, DETALLADO POR CONCEPTOS; PROGRAMA DE EROGACIONES POR

MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN; PROGRAMA DE EROGACIONES POR MONTOS MENSUALES DE

ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE; PROGRAMA DE EROGACIONES POR MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DE

PERSONAL PROFESIONAL, ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS, TÉCNICO Y DE SERVICIOS RESPONSABLE ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y

ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS, Y DEMÁS PROGRAMAS QUE AUTORICEN LAS PARTES EN LOS DIFERENTES RUBROS O QUE HAYAN FORMADO

PARTE DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO.

CUANDO POR CAUSA DE FUERZA MAYOR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA NO SE INICIARA EN LA FECHA ORIGINALMENTE PREVISTA, “EL

CONTRATISTA” SE ENCUENTRA OBLIGADO A PRESENTAR UNA REPROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS, SOLICITANDO A “LA COMISIÓN” SU AUTORIZACIÓN,

LA CUAL DEBERÁ COINCIDIR CON EL INICIO DE SU EJECUCIÓN REAL AUTORIZADA, DE IGUAL FORMA CUALQUIER PRÓRROGA Y/O AMPLIACIÓN

AUTORIZADA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ MOTIVO DE UNA NUEVA REPROGRAMACIÓN.

- 92 -




EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO EN EL PRESENTE CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES, SERÁ LA BASE CONFORME AL CUAL SE MEDIRÁ EL

AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

“EL CONTRATISTA”, COMUNICARÁ A “LA COMISIÓN”, LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, PARA QUE ESTÉ, DENTRO

DEL PLAZO PACTADO, VERIFIQUE LA DEBIDA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS, CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE

CONTRATO. AL FINALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, “LA COMISIÓN” CUENTA CON UN PLAZO DE 15 DÍAS NATURALES PARA PROCEDER A LA

RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE.

RECIBIDOS FÍSICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBERÁN ELABORAR EL FINIQUITO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 64 Y 46 FRACCIÓN VII DE

LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, QUE SE HARÁN CONSTAR LOS CRITERIOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE

RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, MISMO QUE NO PODRÁ EXCEDER DE SESENTA DÍAS NATURALES.

EN EL SUPUESTO DE QUE “LA COMISIÓN” INCURRA EN ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO, SERÁ MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL

PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO, SIN EMBARGO, CUANDO “EL CONTRATISTA” NO ENTREGUE LA GARANTÍA DE ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO

SEÑALADO, NO PROCEDERÁ EL DIFERIMIENTO, POR LO QUE NO SE REPROGRAMARÁ EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.

CUARTA: REPRESENTANTE TÉCNICO.- SERÁ REPRESENTANTE TÉCNICO DE “EL CONTRATISTA”, EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO, EL

XXXXX, QUIEN SE IDENTIFICA CON CÉDULA PROFESIONAL NÚMERO 0, EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES DE LA SECRETARÍA DE

EDUCACIÓN PÚBLICA DE FECHA XXXXX, SEGÚN LO ACREDITADO EN EL REGISTRO DE CONTRATISTAS EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN

PÚBLICA; QUIÉN TENDRÁ LAS OBLIGACIONES QUE LE IMPONE LOS ARTÍCULOS 53 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON

LAS MISMAS.

QUINTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - “LA COMISIÓN”, SE OBLIGA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52, DE

LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, A PONER A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA”, EL O LOS INMUEBLES EN

QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO LOS DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMÁS

AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN.

ASÍ TAMBIÉN ENTREGARÁ LOS DEMÁS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA QUE INICIE Y EJECUTE LOS TRABAJOS.

EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO EN EL CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES, SERÁ LA BASE CONFORME AL CUAL SE MEDIRÁ EL AVANCE EN LA

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

SEXTA: SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN O DE SERVICIOS.- “EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A DESIGNAR A MAS TARDAR EL DÍA DE INICIO DE LA

OBRA, A UN SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN O DE SERVICIOS, MISMO QUE ESTARÁ OBLIGADO A CONOCER CON AMPLITUD EL PROYECTO,

NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, CATÁLOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE LA OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCIÓN

DE TRABAJOS, EL PRESENTE CONTRATO Y TODA LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS

TRABAJOS; ASÍ MISMO FUNGIRÁ COMO REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA” EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE CONTARÁ CON LAS

FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CORRECTO CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE INSTRUMENTO,

ADEMÁS PARA OÍR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LA OBRA Y AUN CON LAS DE CARÁCTER PERSONAL QUE SE

DEBAN REALIZAR A “EL CONTRATISTA”, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 53, ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y

SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EN VIGOR Y 87 DE SU REGLAMENTO.

“LA COMISIÓN”, SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCIÓN DEL

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN QUE “EL CONTRATISTA” DESIGNE. DEL MISMO MODO, DICHO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, SIEMPRE

DEBERÁ TENER A DISPOSICIÓN DE “LA COMISIÓN” LOS PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES Y BITÁCORAS, PARA QUE ÉSTE PUEDA VERIFICAR EL

AVANCE FÍSICO, LA CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y CUMPLIMIENTO DE LA CALENDARIZACIÓN DE LA OBRA, EN LOS PLAZOS Y FORMAS CONVENIDAS.

SÉPTIMA: ANTICIPOS.- PARA QUE “EL CONTRATISTA” INICIE LOS TRABAJOS Y REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCIÓN DE SUS

OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS, INSTALACIONES, PARA LOS GASTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIONES ASÍ COMO PARA LA COMPRA

DE PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE EN SU CASO SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMÁS

INSUMOS; “LA COMISIÓN” OTORGARÁ ANTICIPO POR EL 0% DEL MONTO TOTAL DE ESTE CONTRATO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA

LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y QUE “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A UTILIZARLOS EN DICHOS TRABAJOS,

QUE REPRESENTA LA CANTIDAD DE $ 0.00 (XXXXX M.N.) I.V.A. INCLUIDO. EL CUAL SE ENCUENTRA DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

MONTO + 16% I.V.A. MONTO TOTAL

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

EL ANTICIPO DEBERÁ SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE

FORMULEN, DEBIÉNDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACIÓN FINAL DEL EJERCICIO A QUE CORRESPONDA EL RECURSO.

LAS PARTES ESTÁN DE ACUERDO EN QUE EL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS, ASÍ COMO DE LOS ANTICIPOS SUBSECUENTES SE

SUJETE A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU

REGLAMENTO Y DEMÁS NORMAS COMPLEMENTARIAS.

PARA LA AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS EN CASO DE RESCISIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A

REINTEGRAR A “LA COMISIÓN” EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS, EN UN TÉRMINO NO MAYOR A DIEZ DÍAS NATURALES CONTADOS A

PARTIR DE QUE LE SEA COMUNICADA LA RESCISIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA; POR LO CUAL SE LE RECONOCERÁN LOS MATERIALES QUE TENGAN

EN OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICIÓN, DEBIDAMENTE COMPROBADOS MEDIANTE LA EXHIBICIÓN DE LOS JUSTIFICANTES CORRESPONDIENTES,

CONFORME A LOS DATOS BÁSICOS DE PRECIOS DE LA LICITACIÓN, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS DIRECTOS AUTORIZADOS A LA FECHA

DELA RESCISIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA Y PUEDAN UTILIZARSE EN LA OBRA,

COMPROMETIÉNDOSE “EL CONTRATISTA” A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.

- 93 -




UNA VEZ ACORDADO EL ANTICIPO POR “LA COMISIÓN”, “EL CONTRATISTA” EXHIBIRÁ LA FACTURA Y LA PÓLIZA DE FIANZA CORRESPONDIENTE PARA SU

APROBACIÓN, PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO. “EL CONTRATISTA”, DEBERÁ PRESENTAR A “LA COMISIÓN” FIANZA POR EL

100% (CIEN POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO, MISMA QUE DEBERÁ SER EXPEDIDA POR UNA INSTITUCIÓN AFIANZADORA AUTORIZADA,

EN LA FECHA Y LUGAR ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN O EN SU DEFECTO, DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES

A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

LA GARANTÍA SUBSISTIRÁ HASTA SU TOTAL AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE, EN CUYO CASO “LA COMISIÓN” DANDO CONOCIMIENTO A

LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO, QUE CORRESPONDE EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY, LO NOTIFICARÁ POR ESCRITO A LA INSTITUCIÓN

AFIANZADORA PARA SU CANCELACIÓN, ASÍ MISMO SI “EL CONTRATISTA” NO HA DEVUELTO EL SALDO DEL ANTICIPO NO AMORTIZADO DENTRO DE LOS

DIEZ DÍAS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO, SE HARÁ EFECTIVA LA FIANZA INCLUYENDO LOS GASTOS FINANCIEROS, CONFORME AL

PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y EN LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN, QUE ES UNA TASA QUE SERÁ

COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARÁN SOBRE EL

SALDO NO AMORTIZADO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD

A DISPOSICIÓN DE “LA COMISIÓN”.

OCTAVA: FORMA DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE PAGUEN MEDIANTE ESTIMACIONES QUE ABARCARÁN

PERIODOS NO MAYORES A UN MES, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE INICIEN LOS TRABAJOS, LAS CUALES SERÁN PRESENTADAS POR “EL

CONTRATISTA” A LA RESIDENCIA DE OBRA, DENTRO DE LOS SEIS DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE QUE FIJE “LA COMISIÓN”,

ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, CONFORME A LO INDICADO EN EL ARTÍCULO 54, DE LA LEY DE

OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARÁ COMO ACEPTACIÓN PLENA DE LOS TRABAJOS, YA QUE “LA COMISIÓN” TENDRÁ EL DERECHO DE

RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS, Y EN SU CASO, EL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO.

LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, DEBERÁN SER REVISADAS Y AUTORIZADAS POR EL SERVIDOR PÚBLICO QUE DESIGNE “LA COMISIÓN”,

EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERÁ DE QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES DE SU PRESENTACIÓN, DEBIENDO QUEDAR CONSTANCIA POR ESCRITO DE

ESTE HECHO. EN EL CASO DE DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ÉSTAS SE

RESOLVERÁN E INCORPORARÁN A LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

EL PAGO DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS SON INDEPENDIENTES ENTRE SÍ, Y POR LO TANTO, CUALQUIER TIPO Y SECUENCIA SERÁ

SOLO PARA EFECTO DE CONTROL ADMINISTRATIVO.

“LA COMISIÓN”, AUTORIZARÁ EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES EN UN PLAZO DE VEINTE DÍAS NATURALES, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO

AUTORIZADAS POR EL RESIDENTE DE LA OBRA, SIEMPRE Y CUANDO “EL CONTRATISTA” HAYA PRESENTADO LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y SE

ENCUENTREN ACOMPAÑADAS DE LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS.

CUANDO “EL CONTRATISTA”, NO PRESENTARE LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES AL FINAL DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, “LA COMISIÓN”

PODRÁ, SI ASÍ LO ESTIMA CONVENIENTE, ELABORARLAS DE CONFORMIDAD CON LOS NÚMEROS GENERADORES DE OBRA EJECUTADA QUE AUTORICE LA

RESIDENCIA DELA OBRA, SI “EL CONTRATISTA” ESTUVIERE INCONFORME CON LOS GENERADORES, LAS ESTIMACIONES O LA LIQUIDACIÓN QUE “LA

COMISIÓN” ELABORE, EN ESTE SUPUESTO, TENDRÁ UN PLAZO DE CINCO DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE SE LE HAYA

NOTIFICADO ÉSTAS, PARA PRESENTAR POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES O MANIFESTACIONES QUE A SU INTERÉS CONVENGA, POR LO QUE, SI AL

TRANSCURRIR DICHO PLAZO “EL CONTRATISTA”, NADA MANIFIESTA, O LO MANIFESTADO RESULTA IMPROCEDENTE, PREVIA DETERMINACIÓN DE “LA

COMISIÓN” NOTIFICADA A “EL CONTRATISTA”, SE CONSIDERARÁ QUE LA ESTIMACIÓN O LIQUIDACIÓN QUEDA FIRME PARA TODOS LOS EFECTOS

LEGALES.

NOVENA: GARANTÍAS. - “EL CONTRATISTA”, OTORGARÁ LAS SIGUIENTES GARANTÍAS: “EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A CONSTITUIR LAS GARANTÍAS

PREVISTAS POR LOS ARTÍCULOS 48 Y 49 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, AJUSTÁNDOSE A LAS

SIGUIENTES BASES:

I.- “EL CONTRATISTA”, GARANTIZARÁ LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS ANTICIPOS QUE RECIBA, OBLIGÁNDOSE A PRESENTAR ANTE “LA COMISIÓN”,

GARANTÍA QUE SE OTORGARÁ MEDIANTE FIANZA QUE DEBERÁ CONSTITUIRSE POR LA TOTALIDAD DEL MONTO DEL ANTICIPO, EXPEDIDA POR

INSTITUCIÓN DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA, MISMA QUE SERÁ PRESENTADA DENTRO DE LOS 15

DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN LA QUE “EL CONTRATISTA” SEA NOTIFICADO DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN, O EN EL MOMENTO EN QUE SE

SUSCRIBA EL CONTRATO.

LA GARANTÍA SUBSISTIRÁ HASTA LA TOTAL AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO, Y UNA VEZ QUE SE HAYA RECIBIDO EN SU TOTALIDAD LA OBRA, EN CUYO CASO

“LA COMISIÓN”, A PETICIÓN DE “EL CONTRATISTA”, SOLICITARÁ LA CANCELACIÓN DELA MISMA, MEDIANTE NOTIFICACIÓN EXPRESA, Y POR ESCRITO DE

LA PROCURADURÍA FISCAL DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA, A LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA.

II.- PARA GARANTIZAR LA SANA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A

PRESENTAR ANTE “LA COMISIÓN”, FIANZA POR EL 10% (DIEZ PORCIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DE “LA OBRA” OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, A

FAVOR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA.

ASIMISMO, SE CONVIENE QUE ÚNICAMENTE LE SERÁN ACEPTADAS PÓLIZAS DE FIANZAS QUE TENGAN INSERTA “CLÁUSULA ESPECIAL” QUE PRECISE

QUE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA PARA SU INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO SE SOMETE A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES

DEL ESTADO DE CHIAPAS, RENUNCIANDO A CUALQUIER OTRA QUE TUVIERA POR RAZÓN DE DOMICILIO.

ADEMÁS, EN EL TEXTO DE LA PÓLIZA DELA FIANZA, LA COMPAÑÍA AFIANZADORA SE SOMETE ESTRICTAMENTE A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS

282,283 Y 291 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS.

POR LO QUE, “EL CONTRATISTA”, PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN DELA OBRA, GARANTIZARÁ LA MISMA DURANTE UN PLAZO DE DOCE MESES

POSTERIORES A DICHA RECEPCIÓN, EN CUALQUIERA DE LAS FORMAS PREVISTAS POR EL ARTÍCULO 66, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS

- 94 -




RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, DE VICIOS OCULTOS Y

CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO “EL CONTRATISTA” EN SU EJECUCIÓN.

TANTO LA GARANTÍA DEL ANTICIPO COMO LA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, SE DEBERÁN PRESENTAR EN LA FECHA Y LUGAR ESTABLECIDOS EN

LA CONVOCATORIA ALA LICITACIÓN O EN SU DEFECTO DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE “EL CONTRATISTA”

RECIBA COPIA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN O DEL CONTRATO SUSCRITO POR ESTE, O DE LA FECHA EN QUE SE NOTIFIQUE A “EL CONTRATISTA” LA

INVERSIÓN AUTORIZADA CUANDO SE TRATE DE EJERCICIOS SUBSECUENTES.

DÉCIMA: SUSPENSIVA: EL PRESENTE CONTRATO SURTIRÁ EFECTOS LEGALES, ÚNICAMENTE SI “EL CONTRATISTA”, PRESENTA LA FIANZA DE

CUMPLIMIENTO CORRESPONDIENTE, EN UN PLAZO NO MAYOR A QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO, POR LO QUE LA OMISIÓN DE PRESENTAR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO ORIGINARÁ EN SU CASO, LA APLICACIÓN DE LO

DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 47, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DÉCIMA PRIMERA: AJUSTES DE COSTOS.- LAS PARTES ACUERDAN LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS COSTOS DIRECTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS

UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO, A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE

ORDEN ECONÓMICO NO PREVISTAS EN EL PRESENTE CONTRATO, QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DIRECTOS DE LOS

TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS, CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO, MISMOS QUE SERÁN ANALIZADOS POR “LA COMISIÓN”, A SOLICITUD POR

ESCRITO DE “EL CONTRATISTA”, EL AUMENTO O REDUCCIÓN CORRESPONDIENTE DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO.

EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS QUE SE APLICARÁ SEGÚN EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON LAS MISMAS SERÁ:

LOS AJUSTES DE COSTOS DIRECTOS SE CALCULARÁN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL

COSTO DE LOS INSUMOS RESPECTO DE LA OBRA FALTANTE DE EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO EN EL CONTRATO, O EN

SU CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, CON RESPECTO AL PROGRAMA VIGENTE.

CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, PROCEDERÁ EL AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS

TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA ORIGINALMENTE PACTADO.

PARA EFECTOS DE REVISIÓN Y AJUSTES DE COSTOS LA FECHA DE ORIGEN DE LOS PRECIOS SERÁ LA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE

PROPOSICIONES, APLICANDO EL ÚLTIMO FACTOR QUE SE HAYA AUTORIZADO.

LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERÁN CALCULADOS CON BASE EN LOS ÍNDICES DE PRECIOS AL PRODUCTOR

Y COMERCIO EXTERIOR/ACTUALIZACIÓN DE COSTOS DE OBRAS PÚBLICAS QUE DETERMINE EL BANCO DE MÉXICO.

CUANDO LOS ÍNDICES QUE REQUIERA “EL CONTRATISTA” O “LA COMISIÓN”, NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE

MÉXICO, “LA COMISIÓN” PROCEDERÁ A CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUEN, UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGÍA

QUE EXPIDA EL BANCO DE MÉXICO.

LOS PRECIOS UNITARIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERÁN FIJOS HASTA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

DÉCIMA SEGUNDA: COSTOS INDIRECTOS. - EN BASE AL ANÁLISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS PRESENTADOS POR “EL CONTRATISTA”, ÉSTE TIENE LA

OBLIGACIÓN DE DEMOSTRARLE A “LA COMISIÓN” TODOS Y CADA UNO DE LOS CONCEPTOS PRESENTADOS EN DICHO ANÁLISIS; DE NO SER ASÍ, “LA

COMISIÓN” HARÁ LOS AJUSTES NECESARIOS A LOS COSTOS DE LOS CONCEPTOS PRESENTADOS POR “LA COMISIÓN” AL REALIZARSE EL FINIQUITO DE

LA OBRA ESTANDO DE ACUERDO AMBAS PARTES.

DÉCIMA TERCERA: RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. -LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS YA SEA TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARÁ CONFORME A LO

SEÑALADO EN LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS Y PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS

CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, RESERVÁNDOSE “LA COMISIÓN” EL DERECHO DE RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL

EJECUTADOS.

“EL CONTRATISTA”, COMUNICARÁ A “LA COMISIÓN”, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS CON MOTIVO DE ESTE

CONTRATO, Y ÉSTA ÚLTIMA EN UN PLAZO DE TREINTA DÍAS HÁBILES VERIFICARÁ QUE LOS TRABAJOS ESTÉN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS CONFORME A

LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

UNA VEZ CONSTATADA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, “LA COMISIÓN” EN UN TÉRMINO DE QUINCE DÍAS NATURALES PROCEDERÁ A LA RECEPCIÓN

FÍSICA DE LOS MISMOS, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD.

RECIBIDOS FÍSICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES DENTRO DE UN TÉRMINO QUE NO PODRÁ EXCEDER DE SESENTA DÍAS NATURALES A PARTIR DE

LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, DEBERÁN ELABORAR EL FINIQUITO RESPECTIVO, EN EL QUE SE HARÁN CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN

CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

EN CASO DE NO LLEGAR A UN ACUERDO SOBRE EL CONTENIDO DEL FINIQUITO O DE NO CONTARSE CON LA INTERVENCIÓN DE “EL CONTRATISTA”, SE

PROCEDERÁ CONFORME LO DISPONE PARA ESTOS CASOS, EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS

MISMAS.

“LA COMISIÓN” PODRÁ EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN

IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE.

DÉCIMA CUARTA: RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA”, CON EL CARÁCTER DE PATRÓN DIRECTO, RECONOCE QUE POR MOTIVO DE LOS

TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES Y DE LA RELACIÓN LABORAL QUE SE GENERE, TANTO

CON EL PERSONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO COMO CON EL ADMINISTRATIVO QUE REQUIERA, DERIVADO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS

ORDENAMIENTOS EN MATERIA FISCAL, DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, OBLIGÁNDOSE EN TAL VIRTUD, A RESPONDER EN SU CASO, DE TODAS LAS

RECLAMACIONES QUE LAS AUTORIDADES COMPETENTES O SUS PROPIOS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA EN RELACIÓN CON LOS

- 95 -




TRABAJOS OBJETO DE ESTE INSTRUMENTO, POR LO QUE “LA COMISIÓN” EN FORMA EXPRESA SE LIBERA DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD QUE AL

RESPECTO PUDIERA SURGIR.

“EL CONTRATISTA”, DEBERÁ COMPROBAR A “LA COMISIÓN” QUE CUENTA CON LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO BAJO

EL RÉGIMEN DE SUBCONTRATACIÓN A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 15 B, 15 C Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY FEDERAL DEL

TRABAJO, DEBIENDO INFORMAR MENSUALMENTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, TANTO A “LA

COMISIÓN” COMO A LA UNIDAD DE VERIFICACIÓN DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIAPAS QUE CUENTA CON LAS MEDIDAS DE

SEGURIDAD E HIGIENE CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 123 FRACCIÓN XV DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA FEDERAL Y NORMAS OFICIALES

MEXICANAS EMITIDAS POR LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, ASÍ TAMBIÉN QUE CUMPLE CON SUS TRABAJADORES CON LAS

DISPOSICIONES VIGENTES EN MATERIA DE SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, PARA EFECTOS DE LO ANTERIOR, “EL CONTRATISTA” DEBERÁ

ENTREGAR BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD A “LA COMISIÓN” COPIAS SIMPLES DE LA DOCUMENTACIÓN QUE CERTIFIQUE EL CUMPLIMIENTO DE SU

OBLIGACION COMO PATRÓN, DE FORMA MENSUAL ACOMPAÑADO DE ESCRITO LIBRE POR EL QUE RELACIONE LA DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA,

CON EL APERCIBIMIENTO QUE EN CASO DE OMITIR U OBSTACULIZAR A “LA COMISIÓN” EN EL CERCIORAMIENTO RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE SUS

OBLIGACIONES COMO PATRÓN, SERÁ MOTIVO PARA LA RESCISIÓN DEL PRESENTE CONTRATO CON RESPONSABILIDAD PARA “EL CONTRATISTA”.

ASÍ TAMBIÉN “LA COMISIÓN” NO TENDRÁ OBLIGACIÓN NI RELACIÓN ALGUNA CON LOS PROVEEDORES QUE SUMINISTREN EQUIPO, HERRAMIENTAS O

MATERIALES DE CUALQUIER TIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.

PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A PROPORCIONAR A SU PERSONAL SUBORDINADO, LAS

HERRAMIENTAS Y/O INSTRUMENTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PACTADOS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.

ASÍ TAMBIÉN, “EL CONTRATISTA” ACEPTA QUE “LA COMISIÓN” LE RETENGA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES EN TODOS LOS CASOS EN QUE EXISTAN

DEUDAS QUE HAYA CONTRAÍDO CON ACREEDORES POR ADQUISICIONES DE MATERIALES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA

OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SEAN RECLAMADOS Y JUSTIFICADOS A TRAVÉS DE “LA COMISIÓN” DENTRO DEL PLAZO

DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.

DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. -

A) “EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO,

CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS Y QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTÚEN

A SATISFACCIÓN DE “LA COMISIÓN”; DE IGUAL MANERA, SE OBLIGA A CUMPLIR TODAS Y CADA UNA DE LAS CONDICIONES GENERALES ASENTADAS EN

LAS BASES, EFECTUÁNDOSE TAMBIÉN, A SATISFACCIÓN DE “LA COMISIÓN”.

DEL MISMO MODO, “EL CONTRATISTA” SE ENCUENTRA OBLIGADO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE

LA MISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE, SE LLEGUEN A CAUSAR A “LA COMISIÓN” O A

TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR SU MONTO TOTAL.

SIN PERJUICIO DE QUE RESULTARA INSUFICIENTE EL MONTO AFIANZADO, “LA COMISIÓN”, EXIGIRÁ POR CUALQUIER OTRO MEDIO LEGAL LA

RESPONSABILIDAD SUBSISTENTE, IGUALMENTE “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES SUS

DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, SIN PREVIA APROBACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE “LA COMISIÓN”, EN

LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, ASÍ COMO LOS DERECHOS DE

COBRO SOBRE LOS BIENES Y LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARAN ESTE CONTRATO, MISMOS QUE DEBERÁN PRESENTAR

CON PERIODOS SEMANALES, PARA DAR SEGUIMIENTO AL AVANCE FINANCIERO.

“EL CONTRATISTA”, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, CUANDO ÉSTAS NO SE HAYAN REALIZADO CONFORME A LO

ESTIPULADO EN EL CONTRATO O DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA OBRA OBJETO DEL MISMO, Y QUE POR ESCRITO LE PROPORCIONE “LA

COMISIÓN”, ESTÉ ORDENARÁ SU REPARACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA Y SERÁN POR CUENTA DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA”, DEBERÁ SUJETARSE A LAS DISPOSICIONES DE SEGURIDAD QUE “LA COMISIÓN” TENGA ESTABLECIDO EN EL LUGAR DE LA OBRA, ASÍ

COMO A LOS DEMÁS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD Y USO DE

LA VÍA PÚBLICA.

“EL CONTRATISTA”, SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE CAUSE A “LA COMISIÓN”, A TERCERAS PERSONAS CON MOTIVO DE LA

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS POR NO AJUSTARSE AL CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES, POR INOBSERVANCIA DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS

APLICABLES, LOS RIESGOS Y LA CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA DEFINITIVA A “LA COMISIÓN” SERÁN A CARGO DE

“EL CONTRATISTA”.

CUANDO APARECIEREN DESPERFECTOS O VICIOS EN LA OBRA DENTRO DEL AÑO SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MISMA POR “LA

COMISIÓN”, “EL CONTRATISTA” REPARARÁ O REPONDRÁ INMEDIATAMENTE Y POR SU CUENTA LOS MISMOS, LO ANTERIOR PARA DAR CABAL

CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 66 PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS

MISMAS.

“EL CONTRATISTA”, SE COMPROMETE A COMUNICAR INMEDIATAMENTE A “LA COMISIÓN”, CUALQUIER CAMBIO DE DOMICILIO QUE OCURRA RESPECTO

AL SEÑALADO EN LA DECLARACIÓN II.4 DE ESTE INSTRUMENTO; EN EL SUPUESTO DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR, CUALQUIER NOTIFICACIÓN QUE

REQUIERA HACERLE A “EL CONTRATISTA” CON CARGO A ÉSTE, “LA COMISIÓN” PODRÁ NOTIFICARLE MEDIANTE LA PUBLICACIÓN DE UN EXTRACTO DEL

CONTENIDO DEL DOCUMENTO QUE LE DEBA SER COMUNICADO, POR TRES DÍAS CONSECUTIVOS EN UNO DE LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACIÓN EN

EL ESTADO DE CHIAPAS, LO CUAL SURTIRÁ SUS EFECTOS LEGALES PLENAMENTE, SIN QUE AL RESPECTO, “EL CONTRATISTA” PUEDA ALEGAR LA FALTA,

LA INDEBIDA NOTIFICACIÓN, O EN SU CASO, LA VIOLACIÓN A SU DERECHO DE AUDIENCIA.

“EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A FABRICAR, ASÍ COMO A COLOCAR AL PIE DE LA OBRA EN UN LUGAR VISIBLE AL PÚBLICO, DESDE SU INICIO HASTA SU

ENTREGA, EL LETRERO INFORMATIVO DE LA MISMA, CON LA INSERCIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES E INFORMACIÓN QUE REFIERA “LA COMISIÓN”. EL

COSTO QUE SE ORIGINE POR SU ELABORACIÓN, ESTARÁ COMPRENDIDO DENTRO DEL PORCENTAJE DE INDIRECTOS QUE EL PROPIO “CONTRATISTA”

CONSIDERÓ EN SU COTIZACIÓN O EN EL PROCESO DE LICITACIÓN.

- 96 -




“EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A DEJAR INSTALADO EN PERFECTAS CONDICIONES EL MOBILIARIO Y EQUIPO NECESARIO QUE REQUIERA LA OBRA EN EL

LUGAR DE LA MISMA. POR LO CUAL “LA COMISIÓN”, PROPORCIONARÁ CON OPORTUNIDAD LOS BIENES ANTES MENCIONADOS Y LA DOCUMENTACIÓN

CORRESPONDIENTE PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN ESTA CLÁUSULA A MÁS TARDAR EN LA FECHA EN QUE RECEPCIONE LA OBRA.

“EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A PRESENTAR AL 100% LA CUANTIFICACIÓN GENERAL DE SU OBRA A EJECUTAR EN LOS SIGUIENTES 15 DÍAS NATURALES

DESPUÉS DEL INICIO REAL Y LO PRESENTE AL DIRECTOR DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS DE “LA COMISIÓN”.

B) MEDIDAS DE PROTECCION CIVIL. EL CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION, DEBERA CONTAR CON UN DICTAMEN DE

RIESGO EMITIDO POR EL INSTITUTO DE PROTECCION CIVIL PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON

FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 40 Y 42 DE LA LEY DE PROTECCION CIVIL PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO DE

CHIAPAS.

* REALIZAR UN DIAGNOSTICO DOCUMENTAL FOTOGRAFICO DEL ESTADO FISICO ACTUAL DE TODOS LOS INMUEBLES COLINDANTES CON LA OBRA A

EJECUTAR, ALMACENES Y BODEGAS, AREAS DE DESCARGAS, ETC. Y OTRO AL TÉRMINO DE LA MISMA, PARA DETERMINAR LA VERACIDAD DE LAS

POSIBLES AFECTACIONES EN CASO DE PRESENTARSE.

* EL CONTRATSITA DEBERA CONTAR CON UN RESIDENTE DE OBRA CON PERFIL DE INGENIERO CIVIL, DE TIEMPO COMPLETO QUE TENGA LA CAPACIDAD

DE ATENDER A LOS VECINOS ANTE CUALQUIER PROBLEMA, DUDA, ETC. Y QUE COADYUVE DE MANERA FAVORABLE CON LA IMAGEN DE LAS

AUTORIDADES DEL GOBIERNO ESTATAL, DE IGUAL MANERA SUGERIMOS PRIVILIGIAR LA SEGURIDAD DE LOS INMUEBLES Y PERSONAS VECINAS ANTE EL

AVANCE DE LA OBRA.

* DURANTE EL DESARROLLO DE LA OBRA SE DEBERA DELIMITAR Y PROTEGER LAS AREAS DE TRABAJO, TALES COMO ALMACENES, BODEGAS,

HABILITADOS DE MATERIALES A UTILIZAR (ACEROS Y CIMBRAS) BANCOS EN OBRA (AGREGADOS), ESTACIONAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA Y

EXCAVACIONES PROFUNDAS, PASOS VEHICULARES Y PEATONALES, ASI COMO LA DEBIDA SEÑALIZACION Y PROTECCION VIAL, TODO ESTO DURANTE LAS

24 HORAS DEL DIA.

* EL CONTRATISTA DEBERA ELABORAR Y PRESENTAR AL NSTITUTO DE PROTECCION CIVIL PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL

ESTADO DE CHIAPAS, UN PROGRAMA INTERNO DE PROTECCION CIVIL EN DONDE SE CONTEMPLEN LAS ACCIONES PREVENTIVAS Y DE PROTECCION,

DURANTE EL DESARROLLO DE LA OBRA.

* EL CONTRATISTA DEBERA CONTAR CON UN SISTEMA DE ALERTAMIENTO VISUAL Y ACUSTICO PARA EFECTUAR SIMULACROS Y/O EVACUACION

PREVENTIVA DEL PERSONAL ANTE LA PRESENCIA DE CUALQUIER FENOMENO PERTURBADOR.

* EL CONTRATISTA DEBERA CONTAR CON PERSONAL PARAMEDICO DURANTE LAS HORAS HABILES, ASI COMO EQUIPO MINIMO INDISPENSABLE PARA

HACER FRENTE A CUALQUIER SITUACION DE EMERGENCIA.

* EN CASO DE LLEVAR A CABO CONCEPTOS DE TRABAJOS QUE IMPLIQUEN UN RIESGO A LA POBLACION (MANIOBRAS PESADAS, EXCAVACIONES, SIN

PROTECCION DE TALUD (ADEMES) ETC., INFORMAR AL INSTITUTO DE PROTECCION CIVIL PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL

ESTADO DE CHIAPAS, LA MANERA EN QUE SE REALIZARAN LAS ACCIONES PREVENTIVAS EN CASO DE ALGUNA CONTINGENCIA.

DÉCIMA SEXTA: PAGOS EN EXCESO.- “EL CONTRATISTA”, REINTEGRARÁ A “LA COMISIÓN”, LAS CANTIDADES QUE EN CUALQUIER FORMA HUBIERE

RECIBIDO EN EXCESO, A DICHAS CANTIDADES SE LE SUMARÁN LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, MISMOS QUE SE CALCULARÁN CONFORME AL

PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN

EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE

LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “LA COMISIÓN”.

DÉCIMA SÉPTIMA: DERECHOS INHERENTES A LA PROPIEDAD INTELECTUAL. -EN CASO DE VIOLACIONES EN MATERIA DE DERECHOS INHERENTES A LA

PROPIEDAD INTELECTUAL, LA RESPONSABILIDAD ESTARÁ A CARGO DE “EL CONTRATISTA”. SALVO QUE EXISTA IMPEDIMENTO, LA ESTIPULACIÓN DE QUE

LOS DERECHOS INHERENTES A LA PROPIEDAD INTELECTUAL, QUE SE DERIVEN DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍAS, ASESORÍAS, ESTUDIOS E

INVESTIGACIONES CONTRATADOS, INVARIABLEMENTE SE CONSTITUIRÁN A FAVOR DE “LA COMISIÓN”, EN TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES

APLICABLES.

DÉCIMA OCTAVA: PENAS CONVENCIONALES.- LAS PARTES FIJAN DE COMÚN ACUERDO LAS SIGUIENTES PENAS CONVENCIONALES:

“LA COMISIÓN”, TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR SI “EL CONTRATISTA”, SE ENCUENTRA EJECUTANDO LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO DE

ACUERDO CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN Y MONTOS MENSUALES DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL “LA COMISIÓN” COMPARARÁ

MENSUALMENTE EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS, CON EL DE LOS QUE DEBIERON REALIZARSE EN LOS TÉRMINOS DE DICHO PROGRAMA, EN LA

INTELIGENCIA DE QUE AL EFECTUARSE LA COMPARACIÓN, LA OBRA MAL EJECUTADA SE TENDRÁ POR NO REALIZADA.

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACIÓN A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA ES

MENOR QUE LA QUE DEBIÓ REALIZARSE, “LA COMISIÓN”, RETENDRÁ EL 3% (TRES PORCIENTO) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES,

MULTIPLICANDO POR EL NÚMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA HASTA LA DE LA REVISIÓN, POR

LO TANTO, MENSUALMENTE SÉ HARÁ LA RETENCIÓN O DEVOLUCIÓN QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE LA RETENCIÓN TOTAL SEA LA INDICADA.

SI DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE, LA COMPARACIÓN CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO MES DEL PROGRAMA

PROCEDE HACER UNA RETENCIÓN, SU IMPORTE SE APLICARÁ EN BENEFICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS, A TÍTULO DE PENA

CONVENCIONAL POR EL RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, DEBIENDO EXPONER EN EL FINIQUITO

CORRESPONDIENTE LAS RAZONES DE LA APLICACIÓN.

EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA”, NO CONCLUYERA LA OBRA EN LA FECHA SEÑALADA EN EL PROGRAMA, ADICIONALMENTE COMO PENA

CONVENCIONAL DEBERÁ CUBRIR A “LA COMISIÓN” MENSUALMENTE Y HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS, UNA CANTIDAD

IGUAL AL 3% (TRES POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE TERMINACIÓN SEÑALADA EN EL

PROGRAMA. PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES, Y EN SU CASO, LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS; NO SE TOMARÁN EN CUENTA LAS

- 97 -




DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, O CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, EN TAL SUPUESTO, “LA

COMISIÓN”, EFECTUARÁ LAS MODIFICACIONES AL PROGRAMA QUE A SU JUICIO ESTIME PERTINENTES.

SE HARÁN EFECTIVAS LAS GARANTÍAS CUANDO:

“EL CONTRATISTA”, NO FIRME EL CONTRATO O NO PRESENTE LA FIANZA CORRESPONDIENTE EN LA FECHA CONVENIDA.

SE DEMUESTRE QUE LA OBRA EJECUTADA, NO REÚNE LOS REQUERIMIENTOS Y CONDICIONES OFRECIDAS POR “EL CONTRATISTA”, O NO SE

ENCUENTRAN A SATISFACCIÓN DE “LA COMISIÓN”.

OCURRAN LAS CAUSAS DE RESCISIÓN CONTENIDAS EN EL CONTRATO QUE AL RESPECTO SE FIRMA.

LAS PENAS CONVENCIONALES EN NINGÚN CASO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

DÉCIMA NOVENA: MODIFICACIONES. - “LA COMISIÓN”, PODRÁ MODIFICAR LOS PLANOS, LAS ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS DE TRABAJO, CONCEPTOS

DE OBRA Y VOLÚMENES MEDIANTE COMUNICADOS POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, POR LO QUE, DICHAS MODIFICACIONES SERÁN INCORPORADAS

A ESTE CONTRATO Y POR LO TANTO OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES.

SI DURANTE LA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO EXISTE LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL MONTO O PLAZO DE EJERCICIO DE LOS TRABAJOS, SÉ

PROCEDERÁ A CELEBRAR EL CONVENIO CORRESPONDIENTE CON LAS NUEVAS CONDICIONES, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 59 DE

LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO.

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” PRETENDA EJECUTAR O EJECUTE POR SU CUENTA Y RIESGO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EXCEDENTES O

COMPLEMENTARIOS NO CONSIDERADOS EN EL PROYECTO ORIGINAL DE LA OBRA, “LA COMISIÓN” NO TENDRÁ OBLIGACIÓN DE PAGAR LOS MISMOS,

SALVO QUE EXISTA CAUSA PLENAMENTE JUSTIFICADA Y AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE “LA COMISIÓN”.

EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” SE PERCATE DE LA IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN QUE TENGA CONVENIDO Y

AUTORIZADO, POR CAUSAS NO IMPUTABLES A ÉL, DEBERÁ NOTIFICARLO A “LA COMISIÓN”, MEDIANTE ANOTACIÓN EN BITÁCORA Y PRESENTANDO

DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE, SU SOLICITUD DE PRORROGA O AMPLIACIÓN SEGÚN CORRESPONDA, MANIFESTANDO LAS

JUSTIFICACIONES QUE TENGA A SU FAVOR Y LOS DOCUMENTOS SOPORTES DE LAS MISMAS “LA COMISIÓN” NO TIENE OBLIGACIÓN ALGUNA DE

CONSIDERAR AMPLIACIONES O PRORROGAS QUE NO SEAN SOLICITADOS POR “EL CONTRATISTA”, CONFORME LO AQUÍ ESTIPULADO.

VIGÉSIMA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO. - “LA COMISIÓN”, PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBRA

CONTRATADA, POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACIÓN DEFINITIVA, DANDO AVISO

POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 60 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS LOS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE

MOTIVARON DICHA SUSPENSIÓN.

“LA COMISIÓN”, DESIGNARÁ A LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE PODRÁN ORDENAR LA SUSPENSIÓN Y DETERMINAR EN SU CASO LA TEMPORALIDAD DE

ÉSTA, LA QUE NO PODRÁ PRORROGARSE O SER INDEFINIDA PARA FORMALIZAR LA SUSPENSIÓN TEMPORAL, SE ELABORARÁ UN ACTA EN LA QUE

INTERVENDRÁ “EL CONTRATISTA”, O SU REPRESENTANTE DEBIDAMENTE ACREDITADO, PARA QUE MANIFIESTE LO QUE A SU INTERÉS CONVENGA,

PREVIA CITA QUE PARA TAL EFECTO SE LE HAGA, BAJO EL APERCIBIMIENTO QUE SU INASISTENCIA NO IMPEDIRÁ LA REALIZACIÓN DE LA DILIGENCIA QUE

SUSTENTARÁ EL ACTA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA SECCIÓN V, ARTÍCULO 147, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y

SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

LA SUSPENSIÓN TEMPORAL JUSTIFICADA, YA SEA PARCIAL O TOTAL PRORROGARÁ LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS

TRABAJOS, EN IGUAL PROPORCIÓN AL PERÍODO QUE COMPRENDA LA SUSPENSIÓN, SIN MODIFICAR DICHO PLAZO CONVENIDO.

VIGÉSIMA PRIMERA: TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “LA COMISIÓN”, PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO,

DANDO AVISO POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL, EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE IMPIDAN

LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA UN DAÑO O

PERJUICIO GRAVE AL ESTADO, SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL CONTRATO, CON MOTIVO DE LA

RESOLUCIÓN DE UNA INCONFORMIDAD O INTERVENCIÓN DE OFICIO EMITIDA POR LA SECRETARÍA DELA FUNCIÓN PÚBLICA O POR RESOLUCIÓN DE LA

AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DELA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS. EN ESTOS

SUPUESTOS, “LA COMISIÓN”, REEMBOLSARÁ A “EL CONTRATISTA”, LOS GASTOS NO RECUPERABLES EN QUE HAYA INCURRIDO, SIEMPRE Y CUANDO

ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA OPERACIÓN CORRESPONDIENTE.

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” PODRÁ OPTAR POR NO

EJECUTARLOS. EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA POR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERÁ SOLICITARLA A “LA COMISIÓN”, QUIEN

DETERMINARÁ LO CONDUCENTE DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DEL ESCRITO DE SOLICITUD RESPECTIVO.

EN CASO DE NEGATIVA, SERÁ NECESARIO QUE “EL CONTRATISTA” OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE, PERO

SI “LA COMISIÓN” NO CONTESTA EN DICHO PLAZO, SE TENDRÁ POR ACEPTADA LA PETICIÓN DE “EL CONTRATISTA”.

UNA VEZ COMUNICADA POR “LA COMISIÓN” A “EL CONTRATISTA” LA TERMINACIÓN ANTICIPADA, “LA COMISIÓN” PROCEDERÁ A TOMAR

INMEDIATAMENTE POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS,

ELABORANDO ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA OBRA, PREVIA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” DE TAL

CIRCUNSTANCIA Y SOLICITANDO SU PRESENCIA. LA INASISTENCIA DE “EL CONTRATISTA” NO SERÁ MOTIVO PARA SUSPENDER LA DILIGENCIA. ESTO

MISMO SE OBSERVARÁ EN CASO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

“EL CONTRATISTA” ESTARÁ OBLIGADO A DEVOLVER A “LA COMISIÓN” TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA

REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, EN UN PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES POSTERIORES A QUE RECIBA LA NOTIFICACIÓN DE TERMINACIÓN ANTICIPADA

DEL CONTRATO. ESTO MISMO SE OBSERVARÁ EN CASO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

- 98 -




EN TODOS LOS CASOS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA, SE DEBERÁN REALIZAR LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN LA BITÁCORA DE

CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 125 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DEBIENDO “LA COMISIÓN”,

ELABORAR UN ACTA CIRCUNSTANCIADA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS

MISMAS Y 127 PÁRRAFO TERCERO DE SU REGLAMENTO.

VIGÉSIMA SEGUNDA: CUMPLIMIENTO Y/O RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “LA COMISIÓN”, PODRÁ EXIGIR EN CUALQUIER MOMENTO EL

CUMPLIMIENTO O RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, POR CAUSAS DE INTERÉS GENERAL, LA CONTRAVENCIÓN QUE “EL

CONTRATISTA” REALICE A LAS DISPOSICIONES LEGALES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS

PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES SOBRE LA

MATERIA, O LAS ÓRDENES DE TRABAJO DE “LA COMISIÓN”, ASÍ COMO QUE SEA DECLARADO O SUJETO A CONCURSO MERCANTIL O ALGUNA FIGURA

ANÁLOGA, O BIEN, CUANDO SE ENCUENTRE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE EL ARTÍCULO 157 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS

Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PREVÉ, O EN SU CASO, CUANDO “EL CONTRATISTA” INCUMPLA CON CUALESQUIERA DE LAS

OBLIGACIONES ESTIPULADAS DENTRO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, DÁ DERECHO A QUE “LA COMISIÓN”, SIN RESPONSABILIDAD DE ALGUNA

NATURALEZA APLIQUE A “EL CONTRATISTA” LAS PENAS CONVENCIONALES, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR EL CONTRATO Y SE HARÁ EFECTIVA

LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

“LA COMISIÓN”, LE COMUNICARÁ POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO; PARA QUE, EN UN TÉRMINO DE

QUINCE DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACIÓN, “EL CONTRATISTA” EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA

Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES, BAJO PENA DE PERDER ESTE DERECHO DE NO HACERLO EN EL PLAZO SEÑALADO.

TRANSCURRIDO EL TÉRMINO ANTES MENCIONADO, “LA COMISIÓN” CONTARÁ CON UN PLAZO DE QUINCE DÍAS HÁBILES PARA RESOLVER,

CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERE HECHO VALER “EL CONTRATISTA”. LA DETERMINACIÓN DE DAR O NO POR RESCINDIDO

EL CONTRATO DEBERÁ SER DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICADA A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE DICHO PLAZO. EN CASO DE

RESCISIÓN “LA COMISIÓN” PROCEDERÁ A REASIGNAR LA OBRA A OTRO CONTRATISTA.

“LA COMISIÓN” PODRÁ BAJO SU RESPONSABILIDAD, SUSPENDER EL TRÁMITE DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN, CUANDO SE HUBIERE INICIADO UN

PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN RESPECTO DEL CONTRATO MATERIA DE LA RESCISIÓN.

OTRA CAUSA DE RESCISIÓN SERÁ QUE EL PERSONAL AUTORIZADO POR “EL CONTRATISTA” PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ADJUDICADA, INCURRIERA

EN ACTOS DE VIOLENCIA O MALOS TRATOS EN CONTRA DEL PERSONAL DE “LA COMISIÓN” O DE TERCERAS PERSONAS YA SEA DENTRO DE LAS

INSTALACIONES DE “LA COMISIÓN”, O EN EL LUGAR O CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

UNA VEZ COMUNICADA POR “LA COMISIÓN” EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO, PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATA

POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO CON O SIN LA

COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA” ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA OBRA.

UNA VEZ INICIADO EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA, “LA COMISIÓN” SE ABSTENDRÁ DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE

TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE O ELABOREN POR LAS PARTES EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERÁ

EFECTUARSE DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA COMUNICACIÓN DE LA DETERMINACIÓN DE RESCISIÓN A “EL

CONTRATISTA”, A FIN DE PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS.

EL FINIQUITO RESPECTIVO DEBERÁ PREVER EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTRAN ATRASADOS CONFORME

AL PROGRAMA VIGENTE Y DEMÁS ACCESORIOS ORIGINADOS A FAVOR DE “LA COMISIÓN”, CON MOTIVO DE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO; Y SERÁ

ELABORADO DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO POR EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS

MISMAS.

TODO LO ANTERIOR, SIN MENOSCABO DEL DERECHO QUE TIENE “LA COMISIÓN” DE EXIGIR, EN SU CASO, EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

VIGÉSIMA TERCERA: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. - EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA LEY O DE ESTE

CONTRATO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” Y DE NO OPTAR POR LA RESCISIÓN. “LA COMISIÓN”, PREVIO LEVANTAMIENTO DE UN ACTA

CIRCUNSTANCIADA PARA HACER CONSTAR EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA OBRA, PODRÁ EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CONFORME

AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO.

“LA COMISIÓN”, NOTIFICARÁ POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” LAS OBLIGACIONES QUE NO HAN SIDO CUMPLIDAS, DESCRIBIENDO LAS MISMAS EN SU

CASO, DE SER POSIBLE, CUANTIFICANDO SU VALOR, APERCIBIÉNDOLO QUE EN CASO DE NO CUMPLIRLAS EN UN PLAZO DE CINCO DÍAS HÁBILES “LA

COMISIÓN”, LE HARÁ CUMPLIR POR SÍ O A TRAVÉS DE TERCERAS PERSONAS, CON CARGO A “EL CONTRATISTA” DE LOS GASTOS QUE ORIGINE, EN EL

CUAL SE PODRÁ INCLUIR EN TODO CASO EL SOBRECOSTO DE LA OBRA, “EL CONTRATISTA”, TENDRÁ UN PLAZO DE CINCO DÍAS HÁBILES, PARA EXPONER

LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTAR PRUEBAS PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN EXIGIDA O JUSTIFICAR QUE NO ES SU

RESPONSABILIDAD CUMPLIR LAS MISMAS, EN UN PLAZO DE CINCO HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE RECIBA LA

CONTESTACIÓN, “LA COMISIÓN”, EMITIRÁ SU RESOLUCIÓN AL RESPECTO.

EN CASO DE QUE “LA COMISIÓN” DETERMINE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, NOTIFICARÁ POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” LA FORMA Y

TÉRMINOS EN QUE POR SÍ O TRAVÉS DE TERCERA PERSONA, REALIZARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN Y EL COSTO QUE TENDRÁ ÉSTE, EN EL

CUAL SE PODRÁ INCLUIR EN TODO CASO EL SOBRECOSTO DE LA OBRA. PROCEDIÉNDOSE EN CASO DE AMERITARLO A AFECTAR LA FIANZA DE

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO RESPECTIVO.

TRANSCURRIDO EL PLAZO CITADO, OCURRIDA O NO LA MANIFESTACIÓN DE “EL CONTRATISTA”, “LA COMISIÓN” RESOLVERÁ LO PROCEDENTE, PARA TAL

EFECTO ANALIZARA, EN SU CASO, LO EXPUESTO POR “EL CONTRATISTA”; EN EL SUPUESTO DE QUE DETERMINE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL

CONTRATO, SEÑALARA LAS ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS QUE SE LE REQUIERAN A “EL CONTRATISTA”, PARA TENER POR CUMPLIDA LA OBLIGACIÓN

OMITIDA, OTORGANDO EN UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DÍAS NATURALES PARA LLEVAR A CABO LAS MISMAS, SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS Y

COMPLEJIDAD DE LA OBLIGACIÓN OMITIDA; EL PLAZO CONCEDIDO EN ESTOS TÉRMINOS, NO PRORROGARA EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS

TRABAJOS. EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO INICIE EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN EXIGIDA, DENTRO DE LOS TRES PRIMEROS DÍAS DEL

PLAZO CONCEDIDO, “LA COMISIÓN” INICIARÁ EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA, TOMARA POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

- 99 -




Y HARÁ CONSTAR EN ACTA CIRCUNSTANCIADA EL ESTADO FÍSICO EN QUE SE ENCUENTRAN; A ESTA DILIGENCIA DEBERÁ SER CITADO PREVIAMENTE “EL

CONTRATISTA”, BAJO EL APERCIBIMIENTO DE QUE SU INASISTENCIA NO ORIGINARA LA SUSPENSIÓN DE LA MISMA.

REALIZADA LA TOMA DE POSESIÓN DE LOS TRABAJOS, “LA COMISIÓN”, PODRÁ REALIZAR LOS TRABAJOS OMITIDOS O HACER EJECUTAR POR OTRO LOS

MISMOS, ADJUDICANDO LOS TRABAJOS FALTANTES POR EJECUTAR A TRAVÉS DE CONTRATO ASIGNADO DIRECTAMENTE, SIENDO A COSTA DE “EL

CONTRATISTA” INCUMPLIDO LOS GASTOS QUE SE ORIGINEN AL RESPECTO, OPERANDO EN ESTE CASO, LA SUBROGACIÓN EN EL DERECHO DEL PAGO

DE ESTIMACIONES Y LA OBLIGACIÓN, EN SU CASO, DEL PAGO DE SOBRECOSTO DE LA OBRA NO EJECUTADA, “LA COMISIÓN” REALIZARA LAS

ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS Y NECESARIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ANTES SEÑALADO.

VIGÉSIMA CUARTA: ACEPTACIÓN MUTUA DE SUJECIÓN AL CLAUSULADO Y NORMATIVIDAD APLICABLE.- LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN VIRTUD DE QUE

LOS RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DELA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO SON DE CARÁCTER FEDERAL, LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE

ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DELA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, A LOS

ANEXOS, ASÍ COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES QUE LE SEAN APLICABLES.

VIGÉSIMA QUINTA: DEDUCCIONES. - “EL CONTRATISTA”, ACEPTA QUE DEL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, “LA COMISIÓN”, REALICE

LAS DEDUCCIONES SIGUIENTES:

A. EL 5 AL MILLAR; DEL IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN, PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS,

MISMO QUE A LA LETRA DICE: POR SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL QUE LAS LEYES DE LA MATERIA ENCOMIENDAN A LA

SECRETARÍA DELA FUNCIÓN PÚBLICA, LOS CONTRATISTAS QUE CELEBREN CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON

LAS MISMAS, PAGARÁN UN DERECHO EQUIVALENTE AL 5 AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO.

B. EL 1% SOBRE EL MONTO EJERCIDO DEL PRESENTE CONTRATO, POR CONCEPTO DE APORTACIÓN AL ESTADO PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE

BENEFICIO SOCIAL, CONFORME LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 275, FRACCIÓN II DEL CÓDIGO DE LA HACIENDA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE

CHIAPAS.

C. RETENCIÓN DEL 2% SOBRE LA BASE GRAVABLE POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA, DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR LOS

ARTÍCULOS 204 Y 206 DEL CÓDIGO DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

D. EN CASO DE SER AGREMIADO DE LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, DELEGACIÓN CHIAPAS, Y AL INSTITUTO DE

CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, A.C., DELEGACIÓN CHIAPAS; SE APLICARÁ LO SIGUIENTE:

EN TÉRMINOS DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL FOMENTO A LA CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO A LOS TRABAJADORES DE LA

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN EN EL ESTADO DE CHIAPAS, SUSCRITO CON FECHA 03 DE JULIO DE 2013, CELEBRADO ENTRE EL PODER

EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS, EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIAPAS, LA CÁMARA

MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, DELEGACIÓN CHIAPAS, Y EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA

CONSTRUCCIÓN, A.C., DELEGACIÓN CHIAPAS; “EL CONTRATISTA” DESDE ESTE MOMENTO CEDE SU DERECHO DE COBRO AL INSTITUTO DE

CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, A.C., DELEGACIÓN CHIAPAS, POR EL TRES AL MILLAR (0.3%) DEL IMPORTE ANTES

DEL I.V.A. Y RETENCIONES Y DEDUCCIONES DE LAS ESTIMACIONES QUE SE GENEREN CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE

CON ESTA ESTIPULACIÓN SE DA POR PAGADO DEL IMPORTE DEL TRES AL MILLAR (0.3%) DE CADA ESTIMACIÓN; EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO

84 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, “EL CONTRATISTA” MANIFIESTA SU CONFORMIDAD CON LA CESIÓN DE DERECHOS

DE COBRO QUE EN ESTE ACTO REALIZA.

PARA HACER EFECTIVA LA CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO, “EL CONTRATISTA” INCORPORARÁ A LA FACTURA CORRESPONDIENTE EN EL

RUBRO DE “DEDUCCIONES” LA CANTIDAD QUE RESULTE DE LA APLICACIÓN DEL TRES AL MILLAR (0.3%) DEL IMPORTE ANTES DEL I.V.A. Y DE

RETENCIONES Y DEDUCCIONES QUE SE GENEREN CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO.

EN CASO DE SER AGREMIADO A LOS EMPRESARIOS CHIAPANECOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, A.C.(ECIC), Ó AGRUPACIÓN

INDEPENDIENTE REGISTRADA Y RECONOCIDA SE APLICARÁ LA SIGUIENTE DEDUCCIÓN:

EN TÉRMINOS DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN PARA IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO

PARA LOS TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN EN EL ESTADO DE CHIAPAS, SUSCRITO CON FECHA 03 DE JULIO DE 2013,

CELEBRADO ENTRE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS, EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL

ESTADO DE CHIAPAS, Y LOS EMPRESARIOS CHIAPANECOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, A.C.; “EL CONTRATISTA” DESDE ESTE

MOMENTO CEDE SU DERECHO DE COBRO A LOS EMPRESARIOS CHIAPANECOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, A.C., POR EL TRES AL

MILLAR (0.3%) DEL IMPORTE ANTES DEL I.V.A. Y DE RETENCIONES Y DEDUCCIONES DE LAS ESTIMACIONES QUE SE GENEREN CON MOTIVO

DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE ESTA ESTIPULACIÓN SE DA POR PAGADO DEL IMPORTE TRES AL MILLAR (0.3%) DE CADA

ESTIMACIÓN; EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 84 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, “EL CONTRATISTA” MANIFIESTA SU

CONFORMIDAD CON LA CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO QUE EN ESTE ACTO REALIZA.

PARA HACER EFECTIVA LA CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO, “EL CONTRATISTA” INCORPORARÁ A LA FACTURA CORRESPONDIENTE EN EL

RUBRO DE “DEDUCCIONES” LA CANTIDAD QUE RESULTE DE LA APLICACIÓN DEL TRES AL MILLAR (0.3%) DEL IMPORTE ANTES DEL I.V.A. Y DE

RETENCIONES Y DEDUCCIONES QUE SE GENEREN CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO.

EN CASO DE NO SER AGREMIADO A NINGUNO DE LOS ORGANISMOS ANTERIORES, NO SERÁ APLICABLE LO ESTABLECIDO EN EL INCISO D, DE

ESTA CLÁUSULA, SIEMPRE Y CUANDO “EL CONTRATISTA” ACREDITE DOCUMENTALMENTE ANTE “LA COMISIÓN” QUE ESTÁ CUMPLIENDO LA

OBLIGACIÓN DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO DE SUS TRABAJADORES, POR CUALQUIER OTRO MEDIO DISTINTO A LOS DE LA CÁMARA

MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, DELEGACIÓN CHIAPAS, Y AL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA

CONSTRUCCIÓN, A.C.; EMPRESARIOS CHIAPANECOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, A.C. (ECIC), Ó AGRUPACIÓN INDEPENDIENTE

REGISTRADA Y RECONOCIDA; DE ACUERDO A LAS FORMAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 153 B, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

- 100 -




A EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 123, APARTADO “A”, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 132, FRACCIÓN XV Y 153-B, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, “EL CONTRATISTA” MANIFIESTA SU

CONFORMIDAD CON LA CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO QUE EN ESTE ACTO REALIZA.

VIGÉSIMA SEXTA: PROCEDIMIENTO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.- CUALQUIER CONTROVERSIA QUE SE SUSCITE ENTRE LAS PARTES, INCLUSIVE

LAS DE CARÁCTER TÉCNICO, SE TRATARÁN DE RESOLVER DE COMÚN ACUERDO, PARA LO CUAL “LA COMISIÓN” OPTATIVAMENTE PODRÁ PROPONER POR

ESCRITO UNA SOLUCIÓN A “EL CONTRATISTA” O BIEN, ÉSTE SERÁ CONVOCADO A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL OBJETO DE DIRIMIR LA

CONTROVERSIA, SIN EMBARGO, EN EL SUPUESTO DE QUE ÉSTE NO RINDA SU CONTESTACIÓN POR ESCRITO, EN UN PLAZO DE TRES DÍAS HÁBILES O A

PESAR DE PLANTEAR LA SOLUCIÓN, NO SE RESUELVA EN EL FONDO PORQUE NO SE LLEGUE A UN ACUERDO CONSENSUAL O POR INASISTENCIA DE “EL

CONTRATISTA”, “LA COMISIÓN”, RESOLVERÁ LO PROCEDENTE CONFORME A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS

MISMAS, Y DEMÁS LEYES APLICABLES AL PRESENTE CONTRATO.

LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE LAS PARTES SE SOMETAN AL PROCEDIMIENTO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS PREVISTOS EN EL CAPÍTULO

TERCERO DEL TÍTULO SÉPTIMO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

VIGÉSIMA SÉPTIMA: JURISDICCIÓN.- PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO DE OBRA, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO

QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS

CON LAS MISMAS; ASIMISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES DE LA CIUDAD DE

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, POR LO TANTO, “EL CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE, POR RAZÓN DE SU DOMICILIO

PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

LEÍDO EL PRESENTE INSTRUMENTO POR LAS PARTES Y ENTERADOS DE SU ALCANCE Y FUERZA LEGAL, MANIFIESTA QUE EN SU CELEBRACIÓN NO HA

HABIDO DOLO, ERROR, MALA FE, LESIÓN, COACCIÓN O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO QUE PUDIERE INVALIDARLO; POR LO QUE, PARA

CONSTANCIA LO FIRMAN EN CUATRO EJEMPLARES, EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, A LOS XXXXXDÍAS DEL MES DE XXXXX DEL AÑO

XXXXX.

POR “LA COMISIÓN”

ING. BRUNO JESÚS MARTÍNEZ MEJÍA

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE CAMINOS E

INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

POR “EL CONTRATISTA”

XXXXX

XXXXX

TESTIGOS DE ASISTENCIA

C.P. OFELIA NUÑEZ CABRERA

DIRECTORA DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES

C.P. CÉSAR JUÁREZ MORALES

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS,

ADJUDICACIONES Y CONTRATOS

- 101 -




Documento No. PT-8

Constancia original de visita de obra expedida por la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

ò en su caso, manifestación de conocer el sitio de los trabajos y condiciones ambientales

- 102 -




Documento No. PT-9

Relación de contratos ejecutados de la empresa

Currículum de los profesionales técnicos

- 103 -




Importante Anexar relación con los datos solicitados en hoja membretada de su empresa

Licitante

Administrador

Documento No. PT-9

RELACIÓN DE CONTRATOS SIMILARES EJECUTADOS POR LA EMPRESA

CONTRATANTE UBICACIÓN FECHA FECHA DURACIÓN

Descripción de la obra Localidad Municipio Contrato No. Monto Inicio Término Días Naturales

“

Tuxtla

Gutiérrez

Tuxtla

Gutiérrez, Chiapas

xxxxx

xxxxx

15-ene-10

15-dic-10

335 días

“

Villaflores

Villaflores, Chiapas.

xxxxx

xxxxx

15-abr-10

06-sep-10

141 días

Total días naturales 476

NOMBRE DE SU EMPRESA

Licitación y/o Concurso No. Obra: Localidad: Fecha:

- 104 -




Documento No. PT-10

Especificaciones generales de construcción aplicables (Se anexan)

- 105 -




Documento PT-10

ESPECIFICACIONES GENERALES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES GENERALES TÉCNICAS LAS ESPECIFICACIONES DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE REGIRAN PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS, MOTIVO DE ESTE CONCURSO, SON LAS QUE SE ENCUENTRAN CONSIGNADAS EN LA OBRA “ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO”EDITADA POR LA COMISION DE CAMINOS E INFRESTRUCTURA HIDRAULICA Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCCION DE OBRAS PUBLICAS Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION DELA OBRA PUBLICA LAS ESPECIFICACIONES DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE SE CONSIGNAN EN LAS HOJAS SIGUIENTES COMPLEMENTAN, ADICIONAN O MODIFICAN A LAS QUE SE CITAN EN LA OBRA“ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO”.

NOTAS IMPORTANTES =====================

EL CONTRATISTA SUMINISTRARA LA TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES PARA LAS OBRAS MOTIVO DE ESTE CONCURSO, POR LO QUE DEBERA CONSIDERARLOS DENTRO DE SU ANALISIS DE LOS CONCEPTOS DONDE INTERVENGAN ESTOS MATERIALES; TANTO LA TUBERIA COMO PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C. O Fo.Go. DEBERAN SER NUEVOS Y DE MARCA Y CALIDAD RECONOCIDA, EN EL CASO DE TUBERIAS DE P.V.C. NO SE ACEPTARA TUBERIAS CON CAMPANAS CEMENTADAS, ES DECIR, DEBERA SER TUBERIAS CON CAMPANA INTEGRAL.

EN CASO DE QUE UNA DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES HUBIESE PRESENTADO PROPOSICIONES PARA MAS DE UN CONCURSO Y RESULTARE TRIUNFADORA EN DOS O MAS EVENTOS ESTA COMISION, CON OBJETO DE PROTEGER SUS INTERESES, SE RESERVA EL DERECHO DE ADJUDICARLE EL O LOS CONTRATOS QUE A SU JUICIO CONSIDERE PODRAN SER DEBIDAMENTE CUMPLIDO PROCEDIENDO A DESCALIFICARLA EN LOS DEMAS CONCURSOS EN LOS QUE HUBIESE PRESENTADO PROPUESTA.

EL CONTRATISTA DEBERA DE CONSIDERAR INCLUIDO EN LOS PRECIOS UNITARIOS DE SU PROPUESTA EL SUMINISTRO PARA LA LOCALIDAD DE 2 COPLES DE REPARACION POR CADA KILOMETRO DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DEL DIAMETRO INSTALADO EN CADA LOCALIDAD DE SU CONTRATO, QUE SERVIRAN PARA POSIBLES REPARACIONES QUE SE TENGAN QUE REALIZAR A FUTURO EN LA LOCALIDAD.

SE ENTENDERA COMO PIEZAS ESPECIALES CODOS, TEE, CRUZ, REDUCCIONES, BRIDAS, TAPONES, YE, ADAPTADORES, EXTREMIDADES, TUERCAS UNION Y NIPLES O TUBOS CORTOS MENORES DE 1.50 M DE DIFERENTES DIAMETROS EN TUBERIAS DE ACERO QUE SE REQUIERE PARA LAS OBRAS MOTIVO DEL PRESENTE CONCURSO QUE DEBERA SER SUMINISTRADO POR EL CONTRATISTA; POR LOS QUE DEBERA CONSIDERAR DENTRO DE LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EL COSTO DE LAS PIEZAS ESPECIALES, TORNILLERIA, EMPAQUES Y ANILLOS SEGUN EL CASO, ASI COMO TODOS LOS CARGOS INHERENTES A ESTE MATERIAL (ACARREOS, DESCARGAS, ALMACENAMIENTOS, TODAS LAS MANIOBRAS

- 106 -




CONEXAS Y ACARREOS NECESARIOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACION). ASI MISMO SERA DE SU RESPONSABILIDAD DE QUE LA FABRICA DE PIEZAS ESPECIALES QUE HAYA ELEGIDO, GARANTICE EL SUMINISTRO DE ESTOS MATERIALES DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE SU PROGRAMA DE TRABAJO Y DE QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS.

DE ACUERDO CON EL CONOCIMIENTO PROPIO DE LA CONTRATISTA, DEBERA DE CONSIDERAR TODOS LOS CAMINOS DE ACCESO NECESARIOS A LAS OBRAS, QUEDANDO EXPRESAMENTE ESTIPULADO QUE NO SE HARA NINGUN PAGO ADICIONAL POR LOS TRABAJOS QUE SE TENGAN QUE REALIZAR PARA QUE LOS MATERIALES Y DEMAS COMPONENTES DE LA OBRA LLEGUEN AL SITIO DE SU UTILIZACION, ASI MISMO LO REFERENTE A ALMACENAMIENTO, POR LO QUE DEBERA DE SER CONSIDERADO ESTAS ACTIVIDADES DENTRO DEL PRECIO UNITARIO DE LOS CONCEPTOS CORRESPONDIENTES.

EL CONTRATISTA DEBERA DE CONSIDERAR DENTRO DE SU ANALISIS DE LOS CONCEPTOS DONDE INTERVENGAN, LAS ACTIVIDADES DE ORGANIZACION QUE SEA NECESARIA REALIZAR CON LOS PATRONATOS DE AGUA POTABLE Y/O AUTORIDADES LOCALES DE LAS COMUNIDADES DONDE SE HAYA CONSTRUIDO UN SISTEMA DE AGUA POTABLE BAJO EL REGIMEN DE BOMBEO Y SOLICITEN ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EL CONTRATO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE ASI MISMO SE DEBERA CONSIDERAR EL COSTO DE EL CONTRATO DE ENERGIA ELECTRICA. EL CUAL SE HARA A NOMBRE DE LA COMUNIDAD Y/O EL QUE SE LE INDIQUE, ESTAS ACTIVIDADES DEBERA LLEVARSE A CABO CON ANTICIPACION A LA FECHA PROGRAMADA DE LA TERMINACION DELA OBRA, CON EL OBJETO QUE SEA RECEPCIONADA EN FORMA INMEDIATA POR LA COMUNIDAD EN CONDICIONES DE OPERACION, DEBIENDOSE EVITAR QUE ESTOS TRAMITES SE INICIEN DESPUES DE HABER CONCLUIDO LA OBRA. * LA EMPRESA CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN SU ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE SU PROPUESTA LA ENTREGA DE UN ALBUM FOTOGRAFICO DE CADA UNA DE LAS LOCALIDADES INCLUIDAS EN SU CONTRATO (FOTOGRAFIA DE CADA UNA DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DURANTE Y AL TERMINO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO) AL TERMINO DEL MISMO.

LA EMPRESA CONTRATISTA SERA RESPONSABLE DE VIGILAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE SU CONTRATO DURANTE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A LA FECHA DE AVISO POR PARTE DE LA EMPRESA A COMISION NACIONAL DEL AGUA DE QUE LAS OBRAS SE ENCUENTRAN CONCLUIDAS Y OPERANDO. ESTO SE HARA MEDIANTE UN RECORRIDO DE VERIFICACION DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA, Y LA ENTREGA DE UN REPORTE SEMANAL FIRMADO POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA, SUPERVISORA Y LOS REPRESENTANTES DE LOS BENEFICIARIOS .

LAS CANTIDADES DE OBRAS SE ENCUENTRAN AGRUPADAS, AUNQUE EN LA REALIDAD PERTENECEN A VARIAS LOCALIDADES SEPARADAS ENTRE SI.

LOS TUBOS DE ACERO CON UNA LONGITUD MAYOR A LOS 1.50 M. DEBERAN CONSIDERARSE DENTRO DE LA INSTALACION DE TUBERIA.

LAS EXCAVACIONES EN MATERIAL III SE DEBEN REALIZAR SIN USO DE EXPLOSIVOS POR LO QUE SE DEBERÁ UTILIZAR EL EQUIPO ADECUADO.

LOS RELLENOS Y PLANTILLAS CON MATERIAL DE BANCO DEBEN INCLUIR EL TOTAL DE ACARREOS, FLETES, CARGAS, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, ABUNDAMIENTO, ETC.

EL CONTRATISTA DEBERA EMPLEAR LOS PROCEDIMIENTOS Y EQUIPO PROPUESTO EN EL CONCURSO, SIN EMBARGO, PUEDE PONER A CONSIDERACION DE LA DEPENDENCIA PARA SU APROBACION, CUALQUIER CAMBIO QUE JUSTIFIQUE UN MEJOR APROVECHAMIENTO DE SU EQUIPO Y

- 107 -




MEJORA EN LOS PROGRAMAS DE TRABAJO; EN CASO DE SER ACEPTADO, NO SERA MOTIVO PARA QUE PRETENDA LA MODIFICACION DEL PRECIO UNITARIO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO.

EL POSTOR DEBERA CONSIDERAR INCLUIDO EN LOS PRECIOS UNITARIOS DE SU PROPUESTA, EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE UN LETRERO POR LOCALIDAD PARA IDENTIFICACION DE LA OBRA, DE 1.50 x 2.50 METROS CUYO TEXTO, LOGOTIPO Y COLOCACION SERA DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DEL INGENIERO, DICHO LETRERO DEBERA SER DE LAMINA CALIBRE No. 18 CON ANGULOS DE 1 ¼” x 1 ¼” Y ESPESOR =1/8”.

EL POSTOR DEBERA CONSIDERAR INCLUIDO EN LOS PRECIOS UNITARIOS DE SU PROPOSICION, EL PAGO POR DERECHOS DE PERFORACION DE POZOS Y EL TRAMITE DE CONCESION Y/O ASIGNACION DEL MISMO.

QUEDA EXPRESAMENTE ESTIPULADO QUE LAS CANTIDADES DE TRABAJO CONSIGNADAS EN EL PRESENTE CONTRATO SON APROXIMADAS Y POR LO TANTO, SUJETAS A VARIACIONES SIN QUE POR ESTE CONCEPTO LOS PRECIOS UNITARIOS CONVENIDOS DEBAN MODIFICARSE, SALVO AQUELLOS CASOS EXCEPCIONALES DE VARIACIONES EXTRAORDINARIAS, A JUICIO DE LA DEPENDENCIA.

NO EXISTE UN CONCEPTO ESPECIFICO DE LIMPIEZA DE OBRA, SE RATIFICA QUE ESTA ACTIVIDAD ES RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA EN CADA ETAPA DEL PROCESO CONSTRUCTIVO; POR LO QUE DEBE SER CONSIDERADA DENTRO DE LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES.

DEBERA CONSIDERAR TAMBIEN INCLUIDO EN SUS PRECIOS UNITARIOS LA ENTREGA ALA LOCALIDAD DE UN LOTE DE HERRAMIENTAS (NUEVO) PARA REPARACIONES FUTURAS CONTENIENDO LO SIGUIENTE: 1.0 LLAVE STEELSON MEDIANA No. 10 1.0 PINZA DE PRESION MEDIANA 1.0 PINZA MECANICA 1.0 LIMATON MEDIANO 1.0 ARCO Y SEGUETA CON 2 REPUESTOS 1.0 PICO 1.0 PALA 1.0 BARRETA 1.0 DESARMADOR PLANO MEDIANO DESMONTE, LIMPIA Y TRAZO EN AREA DE TRABAJO DEFINICION Y EJECUCION: ESTE TRABAJO CONSISTE EN EFECTUAR ALGUNA, ALGUNAS O TODAS LAS OPERACIONES SIGUIENTES: CORTAR, DESENRAIZAR, QUEMAR Y RETIRAR DE LOS SITIOS DE CONSTRUCCION, LOS ARBOLES, ARBUSTOS, HIERBAS, BASURA, PIEDRAS SUELTAS O CUALQUIER VEGETACIÓN COMPRENDIDA DENTRO DEL DERECHO DE VIA, LAS AREAS DE CONSTRUCCION Y LOS BANCOS DE PRESTAMO INDICADOS EN LOS PLANOS O QUE ORDENE EL RESIDENTE. ESTAS OPERACIONES PUEDEN SER EFECTUADAS INDISTINTAMENTE A MANO O MEDIANTE EL EMPLEO DE EQUIPO MECANICO. TODA LA MATERIA VEGETAL PROVENIENTE DEL DESMONTE DEBERA COLOCARSE FUERA DE LAS ZONAS DESTINADAS A LA CONSTRUCCION DENTRO DEL DERECHO VIA, EN LA ZONA DE LIBRE COLOCACION. SE ENTENDERA POR ZONA DE LIBRE COLOCACION A LA FAJA DE TERRENO COMPRENDIDA ENTRE LA LINEA LIMITE DE LA ZONA DE CONSTRUCCION Y UNA LINEA PARALELA A ESTA DISTANCIA 60 (SESENTA) METROS; ASI MISMO EN EL ALCANCE DE ESTE CONCEPTO ESTA IMPLICITO EL TRAZO Y LA NIVELACION

- 108 -




INSTALANDO BANCOS DE NIVEL Y EL ESTACADO NECESARIO EN EL AREA POR CONSTRUIR PARA VERIFICAR LOS DATOS DE PROYECTO ENTREGADOS POR LA C.N.A. AL CONTRATISTA. ESTA VERIFICACION SERA CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS A SU CARGO. EN NINGUN CASO LA COMISION HARA MÁS DE UN PAGO POR DESMONTE, LIMPIA Y TRAZO EJECUTADOS EN LA MISMA SUPERFICIE. LOS DAÑOS Y PERJUICIOS A PROPIEDAD AJENA PRODUCIDOS POR ESTOS TRABAJOS EFECTUADOS INDEBIDAMENTE DENTRO O FUERA DEL DERECHO DE VIA O DE LAS ZONAS DE CONSTRUCCION SERAN DE LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. ESTOS TRABAJOS DEBERAN EFECTUARSE INVARIABLEMENTE EN FORMA PREVIA A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION CON LA ANTICIPACION NECESARIA PARA NO ENTORPECER EL DESARROLLO DE ESTOS. MEDICION Y PAGO: EL DESMONTE, LIMPIA Y TRAZO SE MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M²) CON APROXIMACION DE UNA DECIMA. NO SE ESTIMARA PARA FINES DE PAGO LOS TRABAJOS FUERA DE LAS AREAS QUE SE INDIQUEN EN EL PROYECTO Y/U ORDENADAS POR EL RESIDENTE. EXCAVACION EN ZANJAS. PARA LOS CONCEPTOS QUE APLIQUEN REGIRAN LAS CONTEMPLADAS EN LAS “ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL REGISTRO DE CONTRATISTAS DEL ESTADO DE CHIAPAS CON LAS CLAVES QUE CORRESPONDAN EN DICHO REGISTRO EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS. PARA LOS CONCEPTOS QUE APLIQUEN REGIRAN LAS CONTEMPLADAS EN LAS “ESPECIFICACIONES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MISMAS QUE DEMOSTRAR EN EL PADRON DE REGISTRO DE CONTRATISTAS DEL ESTADO DE CHIAPAS CON LAS CLAVES QUE CORRESPONDAN EN DICHO REGISTRO EXCAVACION CON EQUIPO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS DEFINICION Y EJECUCION:

SE ENTENDERA POR EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS LAS QUE SE REALICEN PARA CIMENTACION, PARA ALOJARLAS O QUE FORMEN PARTE DE ELLAS, INCLUYENDO LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA AMACIZAR O LIMPIAR LA PLANTILLA O TALUDES DE LA MISMA, LA REMOCION DEL MATERIAL

PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES A LA ZONA DE LIBRE COLOCACION DISPONIÉNDOLO EN TAL FORMA QUE NO INTERFIERA CON EL DESARROLLO NORMAL DE LOS TRABAJOS Y LA CONSERVACION DE

DICHAS EXCAVACIONES POR EL TIEMPO QUE SE REQUIERA PARA LA CONSTRUCCION SATISFACTORIADE LAS ESTRUCTURAS CORRESPONDIENTES, INCLUYEN IGUALMENTE LAS

- 109 -




OPERACIONES QUE DEBERAN EFECTUAR EL CONTRATISTA PARA AFLOJAR EL MATERIAL PREVIAMENTE A SU EXCAVACION.

LAS EXCAVACIONES DEBERAN EFECTUARSE DE ACUERDO CON LOS DATOS DEL PROYECTO Y/O LAS

ORDENES DEL RESIDENTE, AFINÁNDOSE EN TAL FORMA QUE NINGUNA SALIENTE DEL TERRENO PENETRE MAS DE 1 CM. DENTRO DE LAS SECCIONES DE CONSTRUCCION DE LAS ESTRUCTURAS.

SE ENTRENDERA POR ZONAS DE COLOCACION LIBRE LA COMPRENDIDA ENTRE ALGUNAS O TODAS

LAS LINEAS DE INTERSECCION DE LOS PLANOS DE LAS EXCAVACIONES CON LA SUPERFICIE DEL TERRENO, Y LAS LINEAS PARALELAS A ELLAS DISITANTES 20 METROS.

CUANDO LOS TALUDES O PLANTAS DE LAS EXCAVACIONES VAYAN A RECIBIR MAMPOSTERIAS O

MEMBRANA DE HULE BUTILO, DEBERA SER AFINADAS HASTA LAS LINEAS O NIVELES DEL PROYECTO Y/O ORDENADAS POR EL RESIDENTE EN TAL FORMA QUE NINGUN PUNTO DE LA SECCION EXCAVADA DISTE MAS DE 10 CMS. DEL CORRESPONDIENTE DE LA SECCION DEL PROYECTO, SALVO CUANDO LAS

EXCAVACIONES SE EFECTUEN EN ROCA FIJA EN CUYO CASO DICHA TOLERANCIA SE DETERIMINARA DE ACUERDO CON LA NATURALEZA DEL MATERIAL EXCAVADO SIN QUE ESTO IMPLIQUE OBLIGACION

ALGUNA PARA LA COMISION DE PAGAR AL CONTRATISTA LAS EXCAVACIONES EN EXCESO, FUERA DE LAS LINEAS O NIVELES DEL PROYECTO.

EL AFINE DE LAS EXCAVACIONES PARA RECIBIR MAMPOSTERIA O MEMBRANA DE BUTILO EN ELLAS, DEBERA HACERSE CON LA MENOR ANTICIPACION POSIBLE AL MOMENTO DE CONSTRUCCION DE LAS MAMPOSTERIAS O A LA COLOCACION DELA MEMBRANA DE HULE BUTILO, A FIN DE EVITAR QUE EL TERRENO SE DEBILITE O ALTERE POR EL INTEMPERISMO. LA PENDIENTE QUE DEBERA TENER LOS TALUDES DE ESTAS EXCAVACIONES SERA DETERMINADA EN LA OBRA POR EL RESIDENTE, SEGÚN LA NATURALEZA O ESTABILIDAD DEL MATERIAL EXCAVADO CONSIDERANDOSE LA SECCION RESULTANTE COMO SECCION DE PROYECTO. LA PENDIENTE QUE DEBERA TENER LOS TALUDES EN ESTAS EXCAVACIONES SERA DE 1:3 EN EL INTERIOR DE LA HOYA Y DE 1.5:1 HASTA 2:1 EN EL TALUD EXTERIOR, ESTA SERA DETERMINADA EN LA OBRA POR EL RESIDENTE, SEGUN LA NATURALEZA O ESTABILIDAD DEL MATERIAL EXCAVADO, CONSIDERANDOSE LA SECCION RESULTANTE COMO SECCION DE PROYECTO. EL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES PODRA SER UTILIZADO SEGÚN EL PROYECTO Y/O LAS ORDENES DEL RESIDENTE EN RELLENOS U OTROS CONCEPTOS DE TRABAJO DE CUALQUIER LUGAR DE LAS OBRAS, SIN COMPENSACION ADICIONAL AL CONTRATISTA CUANDO ESTE TRABAJO SE EFECTUE DENTRO DE LA ZONA DE LIBRE COLOCACION, FORMA SIMULTANEA EL TRABAJO DE EXCAVACION Y SIN NINGUNA COMPENSACION ADICIONAL A LAS QUE CORRESPONDEN A LA COLOCACION DEL MATERIAL EN UN BANCO DE DESPERDICIO. MEDICION Y PAGO: LAS EXAVACIONES PARA ESTRUCTURAS SE MEDIRAN EN METROS CUBICOS CON APROXIMACION DE UN

DECIMAL AL EFECTO SE DETERMINARA DIRECTAMENTE EN LAS EXCAVACIONES EL VOLUMEN DE LOS DIVERSOS MATERIALES EXCAVADOS DE ACUERDO CON LAS SECCIONES DE PROYECTO Y/O LAS

ORDENES DEL RESIDENTE. NO SE ESTIMARAN PARA FINES DE PAGO LAS EXCAVACIONES HECHAS POR EL CONTRATISTA FUERA DE LAS LINEAS DE PROYECTO, NI LA REMOCION DE DERRUMBES ORIGINADOS POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, AL IGUAL QUE LAS EXCAVACIONES QUE EFECTUE FUERA DEL PROYECTO SERAN CONSIDERADOS COMO SOBRE EXCAVACIONES.

- 110 -




EN AQUELLOS CASOS QUE POR CONDICONES DEL PROYECTO Y/U ORDENES DEL RESIDENTE EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION SE COLOQUE EN BANCOS DE DEPERDICIOS FUERA DE LA ZONA DE LIBRE COLOCACION, SE ESTIMARA Y PAGARA POR SEPARADO AL CONTRATISTA ESTE MOVIMIENTO. CUANDO EL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVAVCIONES DE LAS ESTRUCTURAS SEA UTILIZADO PARA RELLENOS U OTROS CONCEPTOS DE TRABAJO, FUERA DE LA ZONA DE LIBRE COLOCACION, O BIEN DENTRO DE ELLA EN FORMA NO SIMULTANEA A LA EXCAVACION HABIENDO SIDO DEPOSITADO PARA ELLO EN BANCO DE ALMACENAMIENTO, O UTILIZADO DE ACUERDO CON ALGUN PROCESO DE COLOCACION O CAMPACTACION QUE SEÑALE EL PROYECTO Y/O EL RESIDENTE, ESTAS OPERACIONES SERAN PAGADAS Y ESTIMADAS EL CONTRATISTA POR SEPARADO. EL PAGO SE HARA EXCLUSIVAMENTE AL HECHO DE CONSIDERAR LAS LINEAS NETAS DE PROYECTO; Y A CONTINUACION DE MANERA ENUNCIATIVA SE SEÑALAN LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES. A).- AFLOJE DE MATERIAL Y SU EXTRACCION. B).- AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, Y AFINES. C).- REMOCION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES. D).- CONSERVACION DE LAS EXCAVACIONES. E).- EXTRACCION DE DERRUMBES. RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO SIN COMPACTACION ESPECIAL, INCLUYE: EXTRACCION, CARGA, ACARREOS AL SITIO DE UTILIZACION Y HUMEDAD REQUERIDA. DEFINICION Y EJECUCION: CUANDO LA EXCAVACION HAYA SIDO EFECTUADA EN UN MATERIAL CON CLASIFICACION COMUN-ROCA EL MATERIAL COMUN APTO PARA PLANTILLAS Y RELLENOS DEBERA SER UTILIZADO Y EL RESTO REQUERIDO SERA DE MATERIAL DE BANCO, EL CUAL SE UBICARA A JUICIO DEL ING. RESIDENTE. LAS PLANTILLAS SE CONSTRUIRAN INMEDIATAMENTE ANTES DE TENDER LA TUBERIA Y PREVIAMENTE A DICHO TENDIDO EL CONTRATISTA DEBERA RECABAR EL VISTO BUENO DEL RESIDENTE PARA LA PLANTILLA CONSTRUIDA, YA QUE EN CASO CONTRARIO ESTE PODRA ORDENAR, SI LO CONSIDERA CONVENIENTE, QUE SE LEVANTE LA TUBERIA COLOCADA Y LOS TRAMOS DE PLANTILLA QUE CONSIDERE DEFECTUOSOS. Y QUE SE CONSTRUYAN NUEVAMENTE EN FORMA CORRECTA, SIN QUE EL CONTRATISTA TENGA DERECHO A NINGUNA COMPENSACION ADICIONAL POR ESTE CONCEPTO. SE ENTENDERA POR RELLENO SIN COMPACTACION ESPECIAL AQUEL QUE SE FORME COLOCANDO EL MATERIAL EN CAPAS SENSIBLEMENTE HORIZONTALES DEL ESPESOR QUE SEÑALE EL RESIDENTE, PERO EN NINGUN CASO MAYOR DE 15 (QUINCE) CM. CON LA HUMEDAD QUE REQUIERA EL MATERIAL. CADA CAPA SERA COMPACTADA UNIFORMEMENTE EN TODA SU SUPERFICIE MEDIANTE EL EMPLEO DE PISONES DE MANO NO SE DEBERA PROCEDER A EFECTUAR NINGUN RELLENO DE EXCAVACION SIN ANTES DE OBTENER LA APROBACION POR ESCRITO DEL RESIDENTE, PUES EN CASO CONTRARIO, ESTE PODRA ORDENAR LA TOTAL EXTRACCION DEL MATERIAL UTILIZADO EN RELLENOS NO APROBADOS POR EL, SIN QUE EL CONTRATISTA TENGA DERECHO A NINGUNA RETRIBUCION POR ELLO. EL RELLENO DEBERA SER CUIDADOSAMENTE COLOCADO Y COMPACTADO EN AMBOS LADOS DE LAS TUBERIAS HASTA UN NIVEL DE 30 (TREINTA) CMS. ARRIBA DEL LOMO SUPERIOR DEL TUBO O SEGUN PROYECTO.

- 111 -




MEDICION Y PAGO: PARA EFECTOS DE PAGO, EL RESIDENTE ESTIMARA EN METROS CUBICOS CON APROXIMACION DE UNA DECIMA, LOS VOLUMENES EFECTIVAMENTE COLOCADOS POR EL CONTRATISTA SEGUN PROYECTO Y/O LAS ORDENES DEL RESIDENTE MEDIDOS EN EL SITIO DE EJECUCION. NO SE ESTIMARAN PARA FINES DE PAGO LOS VOLUMENES CONSTRUIDOS POR EL CONTRATISTA PARA RELLENO DE SOBRE-EXCAVACIONES. A CONTINUACION DE MANERA ENUNCIATIVA SE SEÑALAN LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE DEBE INCLUIR EL PRECIO UNITARIO. COSTO, OBTENCION, EXTRACCION, CARGA, ACARREO AL SITIO DE UTILIZACION Y DESCARGA EN EL SITIO DE LA UTILIZACION DEL MATERIAL. PROPORCIONAR LA HUMEDAD NECESARIA PARA LA COMPACTACION. COMPACTACION. A) ACARREOS, MOVIMIENTOS Y TRASPALEOS LOCALES.

INSTALACION DE TUBERIA DE PVC CON COPLE INTEGRAL, INCLUYE

PRUEBA HIDROSTATICA Y MANIOBRAS DEFINICION PARAESTOS CONCEPTOS REGIRAN LAS CONTEMPLADAS EN LAS ESPECIFICACIONES GENERALES PARA

LA CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EDITADO EN 1993 PAGINAS 35 Y 36 HACIENDO LA ADECUACION EN MEDICION Y PAGO QUE SERA LA SIGUIENTE.

MEDICION Y PAGO:

LA INSTALACION SERA MEDIDA EN METROS CON APROXIMACION DE UN DECIMO AL EFECTO SE DETERMINARA DIRECTAMENTE EN LA OBRA LAS LONGITUDES DE TUBERIA COLOCADAS EN FUNCION DE

DIAMETRO Y CON BASE EN LO SEÑALADO POR EL PROYECTO DEBIENDO INCLUIR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES QUE SE MENCIONAN CON CARÁCTER ENUNCIATIVO.

A).- REVISION DE TUBERIAS, JUNTAS Y MATERIALES PARA CERTIFICAR SU BUEN ESTADO B).- INSTALACION Y BAJADO DE LA TUBERIA Y PRUEBA HIDROSTATICA CON EL MANEJO DEL AGUA Y

REPARACIONES QUE SE PUEDIESEN REQUERIR. SE PAGARA EL 80% DE LOS COSTOS DE INSTALACION DE TUBERIA TANTO DE LINEAS DE CONDUCCION

Y REDES DE DISTRIBUCION UNA VEZ QUE SE HAYA REALIZADO LA PRUEBA HIDROSTATICA CORRESPONDIENTE Y EL 20% RESTANTE UNA VEZ QUE SE HAYAN REALIZADO LOS TRABAJOS

RELATIVOS A LA OPERACIÓN TRANSITORIA DE LOS SISTEMAS. PRUEBA HIDROSTATICA Y REPARACION DE TUBERIAS DE PVC CON COPLE INTEGRAL. DEFINICION Y EJECUCION:

PARA EFECTOS DE LA PRUEBA HIDROSTATICA SE DEJAN LIBRES TODAS LAS CONEXIONES Y CRUCEROS, SOMETIENDO LAS TUBERIAS Y CONEXIONES INSTALADAS A UNA PRUEBA HIDROSTATICA

POR MEDIO DE PRESION DE AGUA, EN LA QUE SE CUANTIFICARAN LAS FUGAS DEL TRAMO INSTALADO.

LOS TRAMOS QUE SE PROBARAN DEBERAN ESTAR COMPRENDIDOS ENTRE CRUCEROS, INCLUYENDO PIEZAS ESPECIALES Y VALVULAS DE LOS MISMOS. EN ESTA PRUEBA LA TUBERIA SE LLENARA

LENTAMENTE DE AGUA Y SE PURGARA DE AIRE ENTRAMPADO EN ELLA MEDIANTE LA INSERCION DE UNA VALVULA DE AIRE EN LAS PARTES MAS ALTAS DEL TRAMO POR PROBAR. SE APLICARA LA PRESION

DE PRUEBA MEDIANTE UNA BOMBA APROPIADA Y SE MANTENDRA UNA HORA COMO MINIMO. MEDICION Y PAGO:

- 112 -




LA PRUEBA HIDROSTATICA SERA MEDIDA EN METROS CON APROXIMACION DE UN DECIMO AL EFECTO SE DETERMINARA DIRECTAMENTE EN LA OBRA LAS LONGITUDES DE TUBERIA PROBADAS EN FUNCION

DE SU DIAMETRO Y CON BASE EN LO SEÑALADO POR EL PROYECTO DEBIENDO INCLUIR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES QUE SE MENCIONAN CON CARÁCTER ENUNCIATIVO.

A).- INCORPORAR, MANEJAR Y TRANSVASAR EL AGUA. B).- REPONER DESPERDICIOS. C).- LEVANTAR PRESION HASTA LO ESPECIFICADO. D).- REPARAR DESPERFECTOS SE PAGARA EL 80% DE LOS COSTOS DE PRUEBA HIDROSTATICA EN LINEAS DE CONDUCCION Y REDES DE DISTRIBUCION UNA VEZ REALIZADO LAS POSIBLES REPARACIONES Y EL 20% RESTANTE UNA VEZ

QUE SE HAYAN REALIZADO LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OPERACIÓN TRANSITORIA DE LOS SISTEMAS.

PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERIA DE Fo. Go. . DEFINICION Y EJECUCION: POR PRUEBA HIDROSTATICA DE LA TUBERIA DE Fo. Go., SE ENTENDERÁ A TODAS LAS MANIOBRAS QUE

SE REALICEN EN UNE TRAMO LINEAL DE CONDUCCION PARA PROBAR LA TUBERIA MEDIANTE INYECCION DE AGUA A PRESION HASTA LA INDICADA EN EL PROYECTO.

MEDICION Y PAGO:

LA PRUEBA DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO SERA MEDIDA EN METROS CON APROXIMACION DE UN DECIMO AL EFECTO SE DETERMINARA DIRECTAMENTE EN LA OBRA LAS LONGITUDES DE TUBERIA

PROBADAS DE CADA DIAMETRO, DE ACUERDO CON LO SEÑALADO POR EL PROYECTO Y/O ORDENADO POR EL RESIDENTE.

A).- INCORPORAR, MANEJAR Y TRANSVASAR EL AGUA. B).- REPONER DESPERDICIOS. C).- LEVANTAR PRESION HASTA LO ESPECIFICADO. D).- REPARAR DESPERFECTOS SE PAGARA EL 80% DE LOS COSTOS DE PRUEBA HIDROSTATICA EN LINEAS DE CONDUCCION Y REDES DE DISTRIBUCION UNA VEZ REALIZADO LAS POSIBLES REPARACIONES Y EL 20% RESTANTE UNA VEZ

QUE SE HAYAN REALIZADO LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OPERACIÓN TRANSITORIA DE LOS SISTEMAS.

PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERÍA DE P.V.C.

DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. POR PRUEBA HIDROSTÁTICA DE LA TUBERÍA DE P.V.C., SE ENTENDERÁ A TODAS LAS MANIOBRAS QUE SE REALICEN EN UN TRAMO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN O RED DE DISTRIBUCIÓN PARA PROBAR LA TUBERÍA MEDIANTE INYECCIÓN DE AGUA A PRESIÓN HASTA LA INDICADA EN EL PROYECTO.

LA TUBERÍA SE LLENARA LENTAMENTE DE AGUA Y SE PURGARÁ AL AIRE ATRAPADO, MEDIANTE LA INSERCIÓN DE VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE EN LA PARTE MAS ALTA DE LA TUBERÍA,

UNA VEZ QUE HAYA ESCAPADO EL AIRE SE PROCEDERÁ A CERRAR LA VÁLVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE, Y SE APLICARA LA PRESIÓN DE PRUEBA MEDIANTE UNA BOMBA ADECUADA DE ALTA PRESIÓN QUE SE CONECTARÁ A LA TUBERÍA. UNA VEZ ALCANZADA LA PRESIÓN DE PRUEBA SE

SOSTENDRÁ ÉSTA CONTINUAMENTE DURANTE EL TIEMPO NECESARIO PARA REVISAR CADA TUBO, LAS

- 113 -




JUNTAS, VÁLVULAS Y PIEZAS ESPECIALES A FIN DE LOCALIZAR POSIBLES FUGAS, LAS CUALES NO DEBERÁN EXISTIR A LO LARGO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y/O RED DE DISTRIBUCION.

EN EL CASO DE QUE LAS FALLAS O FUGAS SE DEBAN AL JUNTEO DE LAS TUBERÍAS A LA MALA CALIDAD Y/O COLOCACIÓN DE LOS EMPAQUES DE HULE ASÍ COMO FUGAS POR DAÑOS A TUBERÍAS OCASIONADOS POR OBJETOS PUNZOCORTANTES ESTAS SERÁN REPARADAS, SUMINISTRADAS E INSTALADAS POR EL CONTRATISTA NO RECIBIENDO COMPENSACIÓN ALGUNA. EL SECCIONAMIENTO DE CADA TRAMO SE LLEVARA A CABO A TRAVÉS DE TAPONES DE PRUEBA O VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO QUE ESTARÁN UBICADOS EN FUNCIÓN DE LAS CONDICIONES TOPOGRÁFICAS O DE ACUERDO A LAS INDICACIONES DE LA RESIDENCIA. LA COMISIÓN PROPORCIONARÁ AL CONTRATISTA EL O LOS SITIOS DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA PRUEBA DELA TUBERÍA, QUEDANDO A CARGO DEL CONTRATISTA EL BOMBEO. MEDICION Y PAGO PARA FINES DE ESTIMACIÓN Y PAGO, LA PRUEBA HIDROSTÁTICA DE TUBERÍA DE P.V.C. SE UTILIZARA EL METRO CON APROXIMACIÓN DE UN DECIMAL, INCLUYENDO DENTRO DE ESTE PRECIO UNITARIO LA REPARACIÓN DE FUGAS. AL EFECTO SE DETERMINARA DIRECTAMENTE EN LA OBRA LAS LONGITUDES DE TUBERÍA CON BASE EN EL PROYECTO; EFECTIVAMENTE PROBADOS, APROBADOS Y CERTIFICADOS POR LA RESIDENCIA. SE CUANTIFICARAN PARA FINES DE PAGO LAS TUBERÍAS DE P.V.C., QUE NO HAYAN PASADO LAS PRUEBAS DE PRESIÓN, LAS CUALES DEBERÁN SER SUSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA HACIENDO EL PAGO POR SEPARADO DE LOS TRABAJOS POR EJECUTAR. EL CONTRATISTA DEBERÁ PROPORCIONAR LOS MATERIALES, EQUIPO Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA REALIZACIÓN DELA PRUEBA HIDROSTÁTICA. DE MANERA ENUNCIATIVA SE SEÑALAN LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES CONTEMPLADAS EN ESTE CONCEPTO: A).- INCORPORAR, MANEJAR Y TRANSVASAR EL AGUA. B).- REPONER DESPERDICIOS. C).- LEVANTAR PRESIÓN HASTA LO ESPECIFICADO Y PROBAR TUBERÍA D).- SUMINISTRAR E INSTALAR PIEZAS ESPECIALES, ANILLOS DE HULE O ACCESORIOS NECESARIOS

PARA REPARARDESPERFECTOS O FUGAS.

EL CONTRATISTA DEBERÁ HACER LOS PREPARATIVOS NECESARIOS, COLOCAR TAPONES, ATRAQUES PROVISIONALES, ETC. SE PAGARA EL 80% DE LOS COSTOS DE PRUEBA HIDROSTÁTICA EN LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y/O RED DE DISTRIBUCIÓN UNA VEZ REALIZADO LAS POSIBLES REPARACIONES Y EL 20% RESTANTE UNA VEZ QUE SE HAYAN REALIZADO LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OPERACIÓN TRANSITORIA DE LOS SISTEMAS. PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO CED-40 DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. POR PRUEBA HIDROSTÁTICA DE LA TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO CED-40, SE ENTENDERÁ A TODAS LAS MANIOBRAS QUE SE REALICEN EN UN TRAMO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN O RED DE

- 114 -




DISTRIBUCIÓN PARA PROBAR LA TUBERÍA MEDIANTE INYECCIÓN DE AGUA A PRESIÓN HASTA LA INDICADA EN EL PROYECTO. LA TUBERÍA SE LLENARA LENTAMENTE DE AGUA Y SE PURGARÁ AL AIRE ATRAPADO, MEDIANTE LA INSERCIÓN DE VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE EN LA PARTE MAS ALTA DE LA TUBERÍA, UNA VEZ QUE HAYA ESCAPADO EL AIRE SE PROCEDERÁ A CERRAR LA VÁLVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE, Y SE APLICARA LA PRESIÓN DE PRUEBA MEDIANTE UNA BOMBA ADECUADA DE ALTA PRESIÓN QUE SE CONECTARÁ A LA TUBERÍA. UNA VEZ ALCANZADA LA PRESIÓN DE PRUEBA SE SOSTENDRÁ ÉSTA CONTINUAMENTE DURANTE EL TIEMPONECESARIO PARA REVISAR CADA TUBO, LAS JUNTAS, VÁLVULAS Y PIEZAS ESPECIALES A FIN DE LOCALIZAR POSIBLES FUGAS, LAS CUALES NO DEBERÁN EXISTIR A LO LARGO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y/O RED DE DISTRIBUCION. EN EL CASO DE QUE LAS FALLAS O FUGAS SE DEBAN AL ACOPLAMIENTO DE LAS TUBERÍAS, ESTAS SERÁN REPARADAS, SUMINISTRANDO E INSTALANDO LAS PIEZAS ESPECIALES NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO HIDRÁULICO, NO RECIBIENDO EL CONTRATISTA COMPENSACIÓN ALGUNA. EN SECCIONAMIENTO DE CADA TRAMO SE LLEVARA A CABO A TRAVÉS DE TAPONES DE PRUEBA O VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO QUE ESTARÁN UBICADOS EN FUNCIÓN DE LAS CONDICIONES TOPOGRÁFICAS O DE ACUERDO A LAS INDICACIONES DE RESIDENCIA. EN CASO DE QUE SE REQUIERA ATRAQUES U OBRAS DE APOYO PARA PRUEBA HIDROSTÁTICA, ÉSTOS DEBERÁN SER CONSTRUIDOS POR EL CONTRATISTA, SUMINISTRANDO TODOS LOS MATERIALES PARA ELLO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ASI MISMO, EL CONTRATISTA ESTA OBLIGADO A DEMOLERLOS Y RETIRAR TODOS LOS MATERIALES RESULTANTES DE DICHA DEMOLICIÓN. LA COMISIÓN PROPORCIONARÁ AL CONTRATISTA EL O LOS SITIOS DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA PRUEBA DELA TUBERÍA, QUEDANDO A CARGO DEL CONTRATISTA EL BOMBEO. MEDICION Y PAGO PARA FINES DE ESTIMACIÓN Y PAGO, LA PRUEBA HIDROSTÁTICA DE TUBERÍA DE FO.GO. CED-40 SE UTILIZARA EL METRO CON APROXIMACIÓN DE UN DECIMAL, INCLUYENDO DENTRO DE ESTE PRECIO UNITARIO LA REPARACIÓN DE FUGAS. AL EFECTO SE DETERMINARA DIRECTAMENTE EN LA OBRA LAS LONGITUDES DE TUBERÍA CON BASE EN EL PROYECTO; EFECTIVAMENTE PROBADOS, APROBADOS Y CERTIFICADOS POR LA RESIDENCIA. SE CUANTIFICARAN PARA FINES DE PAGO LAS TUBERÍAS DE FO.GO. CED-40, QUE NO HAYAN PASADO LAS PRUEBAS DE PRESIÓN, LAS CUALES DEBERÁN SER SUSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA HACIENDO EL PAGO POR SEPARADO DE LOS TRABAJOS POR EJECUTAR. EL CONTRATISTA DEBERÁ PROPORCIONAR LOS MATERIALES, EQUIPO Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA REALIZACIÓN DELA PRUEBA HIDROSTÁTICA. DE MANERA ENUNCIATIVA SE SEÑALAN LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES CONTEMPLADAS EN ESTE CONCEPTO: A).- INCORPORAR, MANEJAR Y TRANSVASAR EL AGUA. B).- REPONER DESPERDICIOS. C).- LEVANTAR PRESIÓN HASTA LO ESPECIFICADO Y PROBAR TUBERÍA D).- SUMINISTRAR E INSTALAR PIEZAS ESPECIALES, NIPLES CORTOS Ó ACCESORIOS NECESARIOS

PARA REPARAR DESPERFECTOS O FUGAS.

- 115 -




EL CONTRATISTA DEBERÁ HACER LOS PREPARATIVOS NECESARIOS, COLOCAR TAPONES, ATRAQUES PROVISIONALES ETC. SE PAGARA EN 80% DE LOS COSTOS DE PRUEBA HIDROSTÁTICA EN LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y/O RED DE DISTRIBUCIÓN UNA VEZ REALIZADO LAS POSIBLES REPARACIONES Y EL 20% RESTANTE UNA VEZ QUE SE HAYAN REALIZADO LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OPERACIÓN TRANSITORIA DE LOS SISTEMAS. CAJAS DE OPERACION DE VÁLVULAS. DEFINICION Y EJECUCIÓN.

PARA EL CONCEPTO QUE APLIQUEN REGIRAN LAS CONTEMPLADAS EN LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EDITADO EN 1993 Y RETOMADAS DE

LA CLAVE 2240 01 AL 13 CON LA CONSIDERACION DELA TAPA A INSTALAR. LA TAPA A INSTALAR EN LAS CAJAS SERA DE LAMINA CALIBRE 10 CON MARCO Y CONTRAMARCO DE 2” X ¼” DE ESPESOR DE 60 X 60 CM, INCLUYENDO MATERIALES (CANDADO, PINTURA ANTICORROSIVA), ACARREOS, FLETES Y MANIOBRAS. LA TAPA PARA FINES DE PRESUPUESTO, SERA ESTIMADA EN EL PRECIO UNITARIO DE LA CAJA. ES IMPORTANTE DESTACAR QUE LA LLAVE A UTILIZARSE DEBERA SER MAESTRA, ES DECIR, QUE ABRIRA A LOS CANDADOS DE TODAS LAS CAJAS QUE EXISTAN EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE. INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DEFINICION Y EJECUCION: SE ENTENDERA POR INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIAS DE FIERRO GALVANIZADO AL CONJUNTO DE OPERACIONES QUE DEBERA EJECUTAR EL CONTRATISTA PARA COLOCAR EN LOS LUGARES QUE SEÑALE EL PROYECTO Y/U ORDENE EL INGENIERO, LAS TUBERIAS DE ESTA CLASE, QUE SE REQUIERAN EN LA CONSTRUCCION DE LÍNEA DE CONDUCCION Y REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE. LAS TUBERIAS DE FIERRO GALVANIZADO QUE DE ACUERDO CON EL PROYECTO Y/O LAS ORDENES DEL RESIDENTE DEBAN SER INSTALADAS, SERAN JUNTEADAS CON SELLADOR Y COPLES DEL MISMO MATERIAL Y DE LOS DIAMETROS ADECUADOS. LA UNION DE LOS TRAMOS DE DIFERENTES DIAMETROS SE REALIZARA POR MEDIO DE TUERCAS DE REDUCCION Y/O REDUCCIONES DE ACUERDO CON EL PROYECTO Y/O LAS ORDENES DEL RESIDENTE, SIEMPRE QUE SEA POSIBLE SE EMPLEARAN TRAMOS ENTEROS DE TUBO CON LAS LONGITUDES ORIGINALES DE FABRICA. LOS CORTES QUE SEAN NECESARIOS SE HARAN PRECISAMENTE EN ANGULO RETO CON RESPECTO A SU EJE LONGITUDINAL; EL DIAMETRO INTERIOR DEBERA QUEDAR LIBRE DE REBABAS. LAS CUERDAS SE HARAN EN LA FORMA Y LONGITUD QUE PERMITA ATORNILLARLAS HERMETICAMENTE SIN FORZARLAS MAS DE LO DEBIDO. PARA LAS CONEXIONES SE USARAN PIEZAS EN BUEN ESTADO, SIN NINGUN DEFECTO QUE IMPIDA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA TUBERIA. CUANDO SEA PROCEDENTE INSTALAR LAS TUBERIAS CON ALGUN GRADO DE CURVATURA, SE PERMITIRA CURVAR LOS TUBOS EN FRIO O CALIENTE, SIN ESTRANGULAR O DEFORMAR LOS MISMOS, EJECUTANDOSE CON HERRAMIENTAS ESPECIALES.

- 116 -




LAS PRUEBAS DE LAS TUBERIAS SERAN HECHAS POR EL CONTRATISTA POR SU CUENTA, COMO PARTE DE LAS OPERACIONES CORRESPONDIENTES Y CON LA APROBACION DEL RESIDENTE. MEDICION Y PAGO: LA INSTALACION DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO SERA MEDIDO EN METROS CON APROXIMACION DE UN DECIMAL. AL EFECTO SE DETERMINARAN DIRECTAMENTE EN LA OBRA LAS LONGITUDES DE TUBERIAS COLOCADAS DE CADA DIAMETRO, DE ACUERDO CON LO SEÑALADO POR EL PROYECTO Y/O ORDENADO POR EL RESIDENTE. POR EL PRECIO UNITARIO EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES CON CARÁCTER ENUNCIATIVO: A). - MANIOBRAS PARA COLOCARLA A UN LADO DE LA ZANJA B). - INSTALACION Y BAJADO DE LA TUBERIA C). - PRUEBA HIDROSTATICA Y POSIBLES REPARACIONES D). - INSTALACION AEREA EN CRUCES DE ARROYOS Y RIOS E). - ESTE PRECIO UNITARIO SERA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA DEBIENDO CONTEMPLARSE EL

SUMINISTRO, ACARREOS, TRANSVASOS Y DESPERDICIOS DE AGUA.

NO SE MEDIRAN PARA FINES DE PAGO LAS TUBERIAS QUE HAYAN SIDO COLOCADAS FUERA DE LAS LINEAS Y NIVELES SEÑALADOS POR EL PROYECTO Y/O ORDENADOS POR EL RESIDENTE, NI LA

INSTALACION, NI LA REPOSICION DE TUBERIA QUE DEBA HACER EL CONTRATISTA POR HABER SIDO COLOCADAS EN FORMA DEFECTUOSA O POR NO HABER RESISTIDO LAS PRUEBAS DE PRESION HIDROSTATICA, NI TAMPOCO SE ACEPTARAN AQUELLOS TRAMOS EN LOS QUE SE COLOQUE LA TUBERÍA CON LONGITUDES MENORES A LA DEL TRAMO ORIGINAL SIN QUE SE JUSTIFIQUE SU

COLOCACIÓN EN OBRA, Y/O AUTORIZACIÓN DEL RESIDENTE. SE PAGARA EL 80% DE LOS COSTOS DE INSTALACION DE TUBERIA TANTO DE LINEAS DE CONDUCCION Y REDES DE DISTRIBUCION UNA VEZ QUE SE HAYA REALIZADO LA PRUEBA HIDROSTATICA CORRESPONDIENTE Y EL 20% RESTANTE UNA VEZ QUE SE HAYAN REALIZADO LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OPERACIÓN TRANSITORIA DE LOS SISTEMAS. FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO PARA LOS CONCEPTOS No. QUEAPLIQUEN, REGIRAN LAS CONTEMPLADAS EN LAS “ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EDITADO EN 1993” CON LA CLAVE 4030 01 AL 05. HACIENDO LA ADECUACION A LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE CONTEMPLAN EN ESTOS CONCEPTOS: A). - EL SUMINISTRO DEL CEMENTO EN LA CANTIDAD QUE SE REQUIERA PUESTO EN OBRA, INCLUYENDO MERMAS Y DESPERDICIOS PARA DAR LA RESISTENCIA REQUERIDA. B). - LA ADQUISICION Y/O OBTENCION DE LA ARENA Y GRAVA EN LAS CANTIDADES NECESARIAS PUESTA EN OBRA INCLUYENDO CARGA, ACARREO, DESCARGA, MERMAS Y DESPERDICIO. C). - EL SUMINISTRO DE AGUA EN OBRA CON MERMAS Y DESPERDICIOS. D). - EL CURADO CON MEMBRANA Y/O AGUA Y/O CURACRETO INCLUYENDO ACARREO HASTA EL SITIO DE UTILIZACION. E). - LA MANO DE OBRA Y EL EQUIPO NECESARIO. SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDAS DE P.V.C.

- 117 -




DEFINICION Y EJECUCION: SE ENTENDERA POR EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA DE P.V.C., A LA SUMA DE ACTIVIDADES QUE DEBE REALIZAR EL CONTRATISTA PARA PROPORCIONAR E INSTALAR UN SELLO DE CLORURO DE POLIVINILO CORRUGADO DE 6” O 9” DE ANCHO, QUE SE COLOCARAN SEGÚN PROYECTO EN LAS JUNTAS DE CONSTRUCCION. LOS SELLOS SERAN DE CALIDAD TOTALMENTE SATISFACTORIA Y EL CONTRATISTA DEBERA EJECUTAR TODAS LAS PREPARACIONES PARA COLOCARLOS ADECUADAMENTE, SUMINISTRANDO LOS MATERIALES PARA SU EJECUCION CONTEMPLADO MERMAS Y DESPERDICIOS. MEDICION Y PAGO: PARA FINES DE PAGO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA DE P.V.C., SE ESTIMARA POR METROS LINEALES CON APROXIMACION AL DECIMO, DETERMINANDO DIRECTAMENTE EL TOTAL DE LAS LONGITUDES INSTALADAS SEGÚN PROYECTO. SUMINISTRO DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC DEFINICION Y EJECUCION: SE ENTENDERA POR SUMINISTRO DE TUBERIA, EL QUE HAGA EL CONTRATISTA DE AQUELLAS QUE SE REQUIERAN PARA LA CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION Y LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE. TODAS LAS TUBERIAS SE SUMINISTRARAN DE ACUERDO A LAS DIMENSIONES FIJADAS EN EL PROYECTO Y DEBERAN SATISFACER LAS ESPECIFICACIONES VALUADAS POR EL ORGANISMO RECTOR (SECOFI), SEGÚN LA CLASE DE TUBERIA DE QUE SE TRATE. LA FABRICACION DELA TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO SERA POR EL PROCESO DE INMERSION EN CALIENTE, CON COSTURA LONGITUDINAL ROSCADOS EN AMBOS EXTREMOS, CEDULA 40; NORMA ASTM-A-53 GRADO B CON TAPAS PROTECTORAS DE PLASTICO EN AMBOS EXTREMOS, INCLUYE COPLES, NORMA NMX-B-177. LOS NIPLES CORTOS DE Fo.Go. DE 1.50 MTS. EN ADELANTE ASI COMO TAMBIEN LOS TUBOS ROSCADOS UN EXTREMO SERAN CONSIDERADOS COMO SUMINISTRO DE TUBERIA. REFERENTE AL SUMINISTRO DE TUBERIA DE P.V.C. ESTA DEBERA SER CON CAMPANA INTEGRAL. INCLUYENDO ANILLOS DE HULE Y LUBRICANTE. DENTRO DEL PRECIO UNITARIO DEBERA CONTEMPLAR LO SIGUIENTE: 1. - EL ACARREO DE LA TUBERIA HASTA EL SITIO DE UTILIZACION. 2. - MANO DE OBRA 3. - LOS DESPERDICIOS ORIGINADOS POR LA PROPIA INSTALACION (CORTES, MERMAS, ETC.) MEDICION Y PAGO:

- 118 -




EL SUMINISTRO DE TUBERIA SERA MEDIDO PARA FINES DE PAGO POR METRO LINEAL, CON APROXIMACION DE UNA DECIMAL. AL EFECTO SE DETERMINARAN DIRECTAMENTE EN LA OBRA EL NUMERO DE METROS LINEALES COLOCADOS SEGÚN EL PROYECTO Y/O ORDENES DEL RESIDENTE.

SE ESTIMARA UN 90% DE LA CANTIDAD SUMINISTRADA UNA VEZ QUE ESTA SE ENCUENTRE EN EL ALMACEN DE LA OBRA DEL CONTRATISTA Y ESTARA BAJO SU CUSTODIA Y RESPONSABILIDAD EL USO

QUE SE LE DÉ Y EL 10% RESTANTE CUANDO LA TUBERIA SUMINISTRADA SE ENCUENTRE A PIE DE ZANJA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO CON BRIDAS DEFINICION Y EJECUCION: SE ENTENDERA POR SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES EL QUE HAGA EL CONTRATISTA DE LAS UNIDADES QUE SE REQUIERAN PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, SEGÚN LO SEÑALE EL PROYECTO. LA PRUEBA HIDROSTATICA DE LAS PIEZAS ESPECIALES SE LLEVARA A CABO CONJUNTAMENTE CON LAS VALVULAS Y TUBERIAS. EL CUERPO DE LAS PIEZAS ESPECIALES Y SUS BRIDAS, SERAN FABRICADAS PARA RESISTIR UNA PRESION DE TRABAJO DE 14.1 KG/CM2. (200IB/PULG2) LOS EMPAQUES DE PLOMO PARA LAS BRIDAS DE VALVULAS Y PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO, ESTARAN FABRICADOS CON PLOMO ALTAMENTE REFINADO QUE CONTENGA COMO MINIMO UN 99.94 % DE PLOMO, DE ACUERDO CON LO CONSIGNADO EN LA NORMA DGC-21.61 DE LA SIC. DENTRO DEL PRECIO UNITARIO DEBERA INCLUIR LO SIGUIENTE: 1. - EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LAS PIEZAS ESPECIALES 2. - EL ACARREO HASTA EL SITIO DE UTILIZACION 3. - LOS EMPAQUES Y TORNILLOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION. MEDICION Y PAGO: EL SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES SE MEDIRAN EN KILOGRAMOS CON APROXIMACION A LA UNIDAD AL EFECTO SE DETERMINARA DIRECTAMENTE EN LA OBRA EL PESO DE CADA UNA DE LAS PIEZAS CON LIMITACION MAXIMA AL INDICADO EN LAS ESPECIFICACIONES DE FABRICACION. SE ESTIMARA UN 70% DEL CONCEPTO UNA VEZ QUE LAS PIEZAS ESPECIALES ESTEN SUMINISTRADAS Y DEBIDAMENTE INSTALADAS Y EL 30% RESTANTE SE ESTIMARA CUANDO SE HAYA EJECUTADO LA PRUEBA HIDROSTATICA CORRESPONDIENTE. SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO DEFINICION Y EJECUCION SE ENTENDERÁ POR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDADES EL QUE HAGA EL CONTRATISTA DE LAS UNIDADES QUE SE REQUIERAN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, SEGÚN LO SEÑALA EL PROYECTO. LA PRUEBA HIDROSTATICA DE LAS EXTREMIDADES SE LLEVARA A CABO CONJUNTAMENTE CON LAS VALVULAS Y TUBERIAS.

- 119 -




EL CUERPO DE LAS EXTREMIDADES Y SUS BRIDAS, SERAN FABRICADAS PARA RESISTIR UNA PRESION DE TRABAJO DE 14.1 KG./CM

2. (200 LB/PULG

2).

LOS EMPAQUES DE PLOMO PARA LAS BRIDAS DE LAS EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO ESTARAN FABRICADOS CON PLOMO ALTAMENTE REFINADO QUE CONTENGA COMO MINIMO UN 99.94% DE PLOMO, DE ACUERDO CON LO CONSIGNADO EN LA NORMA DGN-21-61 DE LA SIC. DENTRO DEL PRECIO UNITARIO DEBERA INCLUIR LO SIGUIENTE: 1.- EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LAS EXTREMIDADES. 2.- EL ACARREO HASTA EL SITIO DE UTILIZACION. 3.- LOS EMPAQUES Y TORNILLOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION MEDICION Y PAGO: EL SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDADES SE MEDIRA EN KILOGRAMOS CON APROXIMACION A LA UNIDAD; AL EFECTO SE DETERMINARA DIRECTAMENTE EN LA OBRA EL PESO DE CADA UNA DE LAS PIEZAS CON LIMITACION MAXIMA AL INDICADO EN LAS ESPECIFICACIONES DE FABRICACION. SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO ASFALTICO DEFINICION Y EJECUCION: SE ENTENDERA POR SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO ASFALTICO A LA SUMA DE ACTIVIDADES QUE DEBE REALIZAR EL CONTRATISTA, PARA PROPORCIONAR Y COLOCAR UN RELLENO EN LAS JUNTAS DE DILATACION EN LOSA DE FONDO DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO O REGULARIZACION. LOS RELLENOS SERAN DE CALIDAD TOTALMENTE SATISFACTORIAS Y EL CONTRATISTA DEBERA EJECUTAR TODAS LAS PREPARACIONES PARA COLOCARLOS ADECUADAMENTE. DENTRO DEL PRECIO UNITARIO DEBERA CONTEMPLAR LO SIGUIENTE: 1. - EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES PUESTOS EN OBRA 2. - MANO DE OBRA PARA SU COLOCACION 3. - MERMAS Y DESPERDICIOS MEDICION Y PAGO:

PARA FINES DE PAGO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DEL RELLENO ASFALTICO SE ESTIMARA POR METROS LINEALES CON APROXIMACION AL DECIMO, DETERMINANDOSE DIRECTAMENTE EL TOTAL DE

LAS LONGITUDES INSTALADAS SEGÚN PROYECTO Y/O ORDENES DEL RESIDENTE. SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS PARA LOS CONCEPTOS No. QUE SE INDICAN REGIRAN LAS CONTEMPLADAS EN LAS ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EDITADO EN 1993”, CON LAS CLAVES.

- 120 -




SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDORES SE ENTENDERA POR SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDORES, EL QUE REALICE EL CONTRATISTA PARA PROPORCIONAR AQUELLOS QUE SE REQUIERAN PARA LA MEDICION Y MACRO MEDICION DE REDES DE DISTRIBUCION Y LÍNEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE. LOS MEDIDORES SERAN FUNDAMENTALMENTE DE DOS TIPOS : MEDIDORES TIPO DOMICILIARIOS Y MEDIDORES PARA POZOS, INCLUYENDO TAMBIEN MEDICION EN LOS CAUDALES A LA ENTRADA O SALIDA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO, TANQUES DE DEPOSITO, ETC. EN EL CASO DE MEDIDORES PARA POZOS O CUALQUIER OTRA FUENTE DE ABASTECIMIENTO, ESTOS DEBERAN ESTAR PROVISTOS DE UN MEDIDOR INSTANTANEO DE GASTO CON LA FINALIDAD DE OBSERVAR EL GASTO QUE ENVIE EL EQUIPO INSTALADO O LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO, SERA DEL TIPO QUE PUEDA DESMONTARSE SIN AFECTAR LA OPERACIÓN DEL ACUEDUCTO. PARA OBTENER RESULTADOS OPTIMOS EN EL FUNCIONAMIENTO, SE ENUNCIA A CONTINUACION CONDICIONES SIMPLES TALES COMO:

a). - INSTALAR EL MEDIDOR EN UN PUNTO DONDE LA TUBERIA SIEMPRE ESTE TOTALMENTE LLENA DE AGUA.

b). - PARA REDUCIR LA TURBULENCIA EN EL CAUDAL Y QUE EL MEDIDOR TRABAJE CON UN FLUJO LO MAS LAMINADO POSIBLE, RESPETAR POR LO MENOS 5 DIAMETROS ENTRE LA ULTIMA PIEZA ESPECIAL, CAMBIO DE DIRECCION O DE DIAMETRO Y EL MEDIDOR.

c). - EVITAR LOS RETROCESOS DE FLUJO.

d). - SUMINISTRAR EL MEDIDOR DE ACUERDO AL RANGO DE MEDICION REQUERIDO SEGÚN PROYECTO EN CADA CASO PARTICULAR.

TODOS LOS MEDIDORES SE SUMINISTRARAN DE ACUERDO A LAS DIMENSIONES, MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS EN EL PROYECTO Y SATISFACIENDO TOTALMENTE LAS ESPECIFICACIONES DE DISEÑO FIJADAS POR SECOFI SEGÚN EL MEDIDOR DE QUE SE TRATE.

CNA/MAPA/LV/4As/DIS.INST.MECANICAS/ESP.INST.MEDICION/C6-4

NORMAS QUE SE APLICAN (GENERALES Y PARTICULARES). GENERALES.-

NO. TITULO

NOM-Z-1-1981 NORMA OFICIAL MEXICANA, SISTEMA GENERAL DE

UNIDADES DE MEDIDA, SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES (SI), DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS.

ANSI/ISA-S5.A-1984 ESTANDAR DEL INSTRUMENT SOCIETY OF AMÉRICA

(ISA), INSTRUMENTATION SYMBOLS AND

- 121 -




IDENTIFICATION (SÍMBOLOS E IDENTIFICACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN).

ASME/ANSI B16.5 ESTANDAR DEL AMERICAN NATIONAL SOCIETY (ANSI),

PIPE FLANGES AN FLANGED FITTINGS (BRIDAS DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS BRIDADOS.

ISA RP3.2 FLANGE MOUNTED SHARP EDEGED ORIFICE PLANTES

FOR FLOW MEASUREMENT, PARA PLACA DE ORIFICIO. OSHA TITLE 29 LABOR PART 1910

STANDARD OSHA (OCCUPATIONAL SAFETY AN HEALTH ADMINISTRATION) TITLE 29 “RULES AND REGULATIONS. DEPARTAMENT OF LABOR USA.

PARTICULARES.- ANSI/AWWA C701-88 AWWA (AMERICAN WATER WORKS ASSOCIATION)

STANDARD FOR COLD-WATER METERS-TURBINE TYPE, FOR CUSTOMER SERVICE, PARA MEDIDORES TIPO PROPELA.

ISA-R.P.3.2. NORMA ISA, (INSTRUMENT SOCIETY OF AMERICA)

FLANGED MOUNTED SHARP EDGED ORIFICE PLATES FOR FLOW MEASUREMENTS, PARA PLACA DE ORIFICIO.

NEMA SECCIONES : ICS, ICS-110

NATIONAL ELECTRICAL MANUFACTURES ASSOCIATION.

SAMA SECCIONES : PCM 20.1, RC-6.10, RC-4.1

SCIENTIFICS APPARATUS MAKER ASSOCIATION.

SE SEGUIRAN LOS ESTANDARES PROPIOS DE CADA FABRICANTE YA QUE NO EXISTEN OFICIALES PARA LOS MEDIDORES DE FLUJO TIPO : PITOT (ANNUBAR), MAGNÉTICO, ULTRASONICO Y DOPPLER. PARTES DE REPUESTO REQUERIDAS. PAR LOS MEDIDORES TIPO PITOT MODIFICADO (ANNUBAR) Y PROPELA, DEBERA SUMINISTRAR EL CONTRATISTA CUANDO MENOS 1 JUEGO DE EMPAQUES, HERRAJES Y TORNILLERIA REQUERIDA. PARA AQUELLOS INSTRUMENTOS QUE POSEAN PARTES EN MOVIMIENTOS SUJETAS A DESGASTE, POR EJEMPLO RODAMENTOS, BALEROS, BUJES O PIEZAS DE CONSUMO, COMO SON POR EJEMPLO ELECTRODOS O CRISTALES, SUMINISTRARAN UNA PIEZA DE REPUESTO POR CADA UNA DE ELLAS. PARTES DE REPUESTO RECOMENDADAS. ADICIONALMENTE A LAS PARTES DE REPUESTO INDICADAS EN EL INCISO ANTERIOR, DE ACUERDO CON SU EXPERIENCIA EL PROVEEDOR PODRA AGREGAR UNA LISTA DE PARTES DE REPUESTO RECOMENDADAS POR EL PARA ASEGURAR UN FUNCIONAMIENTO CONTINUO DE SUS INSTRUMENTOS, TOMANDO COMO BASE QUE SE DEBEN COTIZAR PARTES DE REPUESTO PARA 5 AÑOS DE OPERACIÓN CONTINUA EN CADA INSTRUMENTO.

- 122 -




PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS. TODOS LOS MEDIDORES DE FLUJO TENDRAN QUE SER LIMPIADOS POR EL FABRICANTE, ELIMINANDO INCRUSTACIONES, ACEITES O GRASAS, REBABAS, ETC. PARA LO CUAL UTILIZARA ABRASIVOS A PRESION PARA OBTENER UNA SUPERFICIE LO MAS CERCANA AL ESPEJO. LOS RECUBRIMIENTOS PRIMARIOS Y LAS PINTURAS QUE SE APLIQUEN TENDRAN QUE ESTAR DE ACUERDO A LA ZONA DE INSTALACION DEL INSTRUMENTO, QUE PUEDE SER DE CLIMA TROPICAL, FRIO, ETC., Y AL AMBIENTE, CORROSIVO, SALINO, RUDO, ETC. CARACTERÍSTICAS GENERALES. TODOS LOS ELEMENTOS PRIMARIOS DE MEDICION DE GASTO DEBERAN SER DE ACABADO ROBUSTO, CON SUPERFICIES PULIDAS, LIBRES DE REBABAS. LA HERMETICIDAD DE CADA MEDIDOR DE FLUJO DEBE QUEDAR GARANTIZADA, TANTO EN SU PARTE INTERNA EN CONTACTO CON EL AGUA, COMO EN EL CONTACTO CON EL AMBIENTE EXTERIOR. EL DISEÑO DE LOS MEDIDORES DEBE SER DE TAL FORMA QUE EL ENSAMBLE Y DESENSAMBLE DE SUS COMPONENTES SEA HECHO DE UNA MANERA FACIL, SIN DETERIORO DE NINGUNA DE SUS PARTES. LOS MEDIDORES DE FLUJO TIPO PROPELA MAGNETICO, ULTRASONICO Y DOPPLER, TIENEN COMPONENTES ELECTRICOS, POR LO QUE ESTOS DEBEN SER SUJETADOS FIRMEMENTE EN SUS PUNTOS CORRESPONDIENTES, PARA EVITAR EFECTOS PERTURBATORIOS EN SUS MEDICIONES. EN FORMA MUY PARECIDA LOS MEDIDORES DE FLUJO TIPO PITOT MODIFICADO (ANNUBAR), PLACA DE ORIFICIO, TIENEN COMPONENTES MECÁNICOS QUE TAMBIEN DEBEN ESTAR FIJOS PARA EVITAR EFECTOS PERTURBATORIOS. CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO. EN FORMA PARTICULAR LAS CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO PARA LOS MEDIDORES DE FLUJO TIPO PROPELA (TURBINA) ESTAN REGIDAS POR EL “STANDARD ANSI/AWWA C701-88 FOR COLD WATER TURBINE TYPE, FOR CUSTOMER SERVICE”. CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCION. LOS ESPESORES DE LAS PLACAS DE ORIFICIO, EN FORMA GENERAL, SE ENCUENTRAN DETERMINADOS POR EL CODIGO ASME “FLOWMETER COMPUTATION HAND BOOK”, QUEDANDO EN FORMA PRACTICA INDICADOS A CONTINUACION: PARA DIAMETROS DE TUBERIA NOMINALES

PARA TEMP. ABAJO DE 316ºC ESPESOR EN MM.

HASTA 76 MM 2.38 DESDE 101 MM A 153 MM 3.96 DESDE 177 MM A 203 MM 6.3 DESDE 254 MM A MAYORES 9.5 EL ACABADO DE TODAS LAS SUPERFICIES EN CONTACTO CON EL AGUA TENDRA UNA RUGOSIDAD QUE PUEDE VARIAR ENTRE 0.381 Y 0.762 MICRAS. MEDICION Y PAGO :

- 123 -




EL SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDORES DE ACUERDO CON SUS CARACTERÍSTICAS Y TIPO SERA MEDIDO PARA FINES DE PAGO POR PIEZA, TODO ESTO EN FUNCIONAMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA DRESSER 8040 00, 8050 01, 8050 00E, 8051 00 Y 8052 00. DEFINICION Y EJECUCIÓN: SE ENTENDERA POR SUMINISTRO E INSTALACION A TODAS LAS OPERACIONES QUE DEBERA EJECUTAR EL CONTRATISTA PARA PROVEER Y ALMACENAR LA JUNTA. POR JUNTA DRESSER SE ENTENDERA EL CONJUNTO DE ANILLOS, COPLES, EMPAQUES Y TORNILLERIA UTILIZADOS PARA UNIR TUBERIA DE ACERO, ASBESTO, CEMENTO Y PLASTICO EN FORMA TOTALMENTE HERMETICA CUYO DISEÑO ES CAPAZ DE ABSORBER DILATACIONES POR CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA Y ACOPLARSE EN TUBERIA DE TAL MANERA QUE PERMITAN DESALINEACIONES HASTA DE 15 GRADOS ENTRE LOS TUBOS. LA JUNTA DRESSER ESTILO 32, SE UTILIZA PARA CONECTAR TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO CON DIAMETROS Y CLASE IGUALES, PARA AJUSTAR SOBRE LA SEGUNDA ESPIGA O EL CUERPO DEL TUBO. LA JUNTA DRESSER ESTILO 38 SE UTILIZA CUANDO LOS EXTREMOS DE LOS TUBOS DEBAN ESTAR FLOTANDO YA QUE PERMITEN MOVIMIENTOS LONGITUDINALES HASTA 5 CMS. Y QUE TENGAN DIAMETROS Y ESPESORES IGUALES; Y SEAN DE ACERO O P.V.C. LA JUNTA DRESSER ESTILO 40 SU USO ES SIMILAR AL ESTILO 38, CON UN DISEÑO DE MAYOR LONGITUD (TAMAÑO EXTRA LARGO) PARA AUMENTAR LA SEGURIDAD DELA UNION. LA JUNTA DRESSER ESTILO 69 SE UTILIZA PARA COMBINACIONES DE TUBERIA ACERO CON ASBESTO-CEMENTO O CON TUBOS DE DIAMETROS Y ESPESORES DESIGUALES. LA JUNTA DRESSER DEBERA ESTAR FORMADA POR UN CILINDRO DE ACERO, DOS EMPAQUES ELASTICOS, DOS ANILLOS UNIDOS CON TORNILLOS Y TUBERIAS. EL CILINDRO DEBERA TENER UN CONO FORJADO HACIA AFUERA EN CADA EXTREMO, COMO LOS BORDES DE UN EMBUDO PARA RECIBIR LA PARTE TRIANGULAR DE LOS EMPAQUES DE HULE, LOS ANILLOS EXTERIORES DEBERAN ESTAR FORMADOS DE TAL MANERA QUE OPRIMAN LA PARTE PLANA DE LOS EMPAQUES AL APRETAR LAS TUERCAS CON LOS TORNILLOS, ESTO COMPRIME LOS EMPAQUES ENTRE LA PARTE DE EMBUDO DEL CILINDRO DE ACERO Y LA SUPERFICIE DEL TUBO, RESULTANDO UN SELLO HERMETICO Y FLEXIBLE. LAS SECCIONES DE ESTOS EMPAQUES DEBERAN DE SER AMPLIAS PARA PROPORCIONAR UNA ADECUADA SUPERFICIE DE CONTACTO Y ASI OBTENER UNA JUNTA SEGURA Y PERMANENTE. LAS COMPONENTES DE ACERO DEBERAN DE SER FORJADAS ASTM A283 O B281 DE LA D.G.N. Y PROBADA SU HERMETICIDAD Y EL ACABADO SERA ANTICORROSIVO EPOXICO Y BASE DE INORGANICO DE ZINC. MEDICION Y PAGO: LA JUNTA DEBERA SUMINISTRARSE COMPLETAMENTE ARMADA Y LOS EMPAQUES POR SEPARADO PROTEGIDOS DE LA INTEMPERIE NO DEBIENDO DESEMPACARSE HASTA EL MOMENTO DE SU USO. EL

- 124 -




PAGO SE HARA POR PIEZA SUMINISTRADA E INSTALADA COMPLETA INCLUYENDO LOS EMPAQUES EN EL SITIO DE SU UTILIZACION Y DE ACUERDO CON EL NUMERO DE PIEZAS Y DIAMETROS QUE EN FUNCION DEL PROYECTO Y LA RATIFICACION DEL INGENIERO SE HUBIESEN SOLICITADO. ACARREO, CARGA Y DESCARGA DE TUBERIA DE P.V.C. Y Fo. Go. DE 150 MM (6”) DE DIAMETRO.

ACARREOS KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO DE TUBERIA DE P.V.C. Y Fo.

Go. DE 150 MM (6”) DE DIAMETRO. DEFINICION Y EJECUCION SE ENTENDERÁ POR ACARREOS DE TUBERÍAS DE PVC Y Fo. Go. DE 150 MM (6”) DE DIAMETRO, LA TRANSPORTACIÓN DE LOS MISMOS DESDE EL SITIO (ALMACEN DE CNA), EN QUE LA COMISIÓN SE LOS ENTREGUE AL CONTRATISTA HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN EN LAS OBRAS OBJETO DEL CONTRATO MEDICION Y PAGO: EL ACARREO DE TUBERÍAS DE PVC Y Fo. Go. DE 150 MM (6”) DE DIAMETRO EN CAMIÓN DE RADILAS O PLATAFORMA A UNA DISTANCIA DE UN KILOMETRO, SE MEDIRÁ PARA SU PAGO EN METRO LINEAL CON APROXIMACIÓN A UN DECIMAL INCLUYE CARGA Y DESCARGA A MANO. PARA KILÓMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO EL ACARREO DE TUBERÍA DE PVC Y Fo. Go. DE 150 MM (6”) DE DIAMETRO SE MEDIARA EN ML-KM, EL NUMERO DE ML-KM QUE SE PAGARA AL CONTRATISTA SERA EL QUE RESULTE DE MULTIPLICAR LOS METROS LINEALES DE TUBERÍA DE PVC POR EL NUMERO DE KILÓMETROS DE ACARREO. TODOS LOS DAÑOS QUE SUFRAN LOS MATERIALES DURANTE SU TRANSPORTACIÓN SERÁN REPARADOS POR CUENTA Y CARGO DEL CONTRATISTA. SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo. Go. DEFINICION Y EJECUCION: POR PIEZA ESPECIAL DE Fo. Go. Y PARA EFECTO DE ESTA ESPECIFICACION SE DEBERA ENTENDER AQUELLAS PIEZAS QUE POR SUS CARACTERÍSTICAS DEBAN CONSIDERARSE COMO PECULIARES O ESPECIALES : CON CARÁCTER ENUNCIATIVO PERO NO LIMITATIVO SE INDICAN ALGUNAS DE ELLAS : CODOS DE DIFERENTES GRADOS, REDUCCION CAMPANA Y BUSHING, TEES, CRUCES, TAPONES, ETC., ASI MISMO SE ENTENDERA COMO PIEZAS ESPECIALES, NIPLES CORTOS CON UNA LONGITUD MAXIMA DE 1.50 METROS Y EN CUALQUIER DIAMETRO LOS TUBOS CON UNA LONGITUD MAYOR DE 1.50 METROS DEBERAN DE CONSIDERARSE PARA FINES DE PAGO DENTRO DE LA INSTALACION DE TUBERIA DE Fo. Go. LA FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES DEBERAN SER DE LA MISMA CALIDAD QUE LA TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO QUE SE SUMINISTRE PARA LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO. EN EL PRECIO UNITARIO DEBERAN INCLUIR LO SIGUIENTE : 1. EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LAS PIEZAS ESPECIALES REQUERIDAS 2. EL ACARREO HASTA EL SITIO DE UTILIZACION

- 125 -




3. ALMACENAJE 4. LA PRUEBA HIDROSTATICA MEDICION Y PAGO : EL SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo. Go. SE CUANTIFICARA POR KILOGRAMO PARA FINES DE PAGO, CON APROXIMACION DE UNA DECIMAL CONSIDERÁNDOSE ÚNICAMENTE LAS PIEZAS INSTALADAS DE ACUERDO AL PROYECTO Y/O LAS ORDENES DEL RESIDENTE. SE ESTIMARA UN 70% DEL CONCEPTO UNA VEZ QUE LAS PIEZAS ESPECIALES ESTEN SUMINISTRADAS Y DEBIDAMENTE INSTALADAS Y EL 30% RESTANTE SE ESTIMARA CUANDO SE HAYA EJECUTADO LA PRUEBA HIDROSTATICA CORRESPONDIENTE. NO SE MEDIRÁ PARA FINES DE PAGO LOS TRAMOS DE TUBERÍA QUE SE CONSIDERAN COMO PIEZAS ESPECIALES Y QUE SE UTILICEN EN LÍNEA DE CONDUCCIÓN, ALIMENTACIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN, SIN QUE SE JUSTIFIQUE SU COLOCACIÓN EN OBRA Y/O LA AUTORIZACIÓN DEL INGENIERO. SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE COMBINADA TIPO MIXTA, CUERPO Y TAPA DE HIERRO GRIS ASTM A-48 C 30 FLOTADOR ACERO INOXIDABLE ASTM A 250 INCLUYE : PINTURA

DEFINICION Y EJECUCION : SE ENTENDERA POR SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE AL CONJUNTO DE OPERACIONES QUE DEBERA REALIZAR EL CONTRATISTA PARA SUMINISTRAR Y COLOCAR SEGÚN EL PROYECTO Y/O LAS ORDENES DEL INGENIERO, LAS VALVULAS QUE FORMEN PARTE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. ANTES DE SU INSTALACION LAS VALVULAS DEBERA SER LIMPIADAS DE TIERRA, EXCESO DE PINTURA, ACEITE POLVO O CUALQUIER OTRO MATERIAL QUE SE ENCUENTRA EN SU INTERIOR. PREVIAMENTE A SU INSTALACION EL RESIDENTE INSPECCIONARA CADA UNIDAD PARA ELIMINAR LAS QUE PRESENTEN ALGUN DEFECTO EN SU MANUFACTURA. LAS PIEZAS DEFECTUOSAS SE RETIRARAN DE LA OBRA Y NO PODRAN EMPLEARSE EN NINGUN LUGAR DE LA MISMA, DEBIENDO SER REPUESTAS POR EL CONTRATISTA. LA PRUEBA HIDROSTATICA DE LAS VALVULAS SE LLEVARA A CABO CONJUNTAMENTE CON LAS PIEZAS ESPECIALES Y TUBERIAS. SE EVITARA QUE CUANDO SE PONGA EN OPERACIÓN EL SISTEMA QUEDEN LAS VALVULAS PARCIALMENTE ABIERTAS Y EN CONDICIONES EXPUESTAS AL GOLPE DE ARIETE, YA QUE ESTO OCASIONA DESPERFECTOS O DESAJUSTES EN LAS MISMAS, DEFICIENCIAS EN EL SISTEMA O RUPTURA DE TUBERIAS. PARA CADA CASO ESPECÍFICO LAS VALVULAS DEBEN CUMPLIMENTAR LOS REQUISITOS DE CONSTRUCCION, MATERIALES, CONDICIONES DE OPERACIÓN Y PRUEBAS ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVIDAD RESPECTIVA DE ORGANISMOS OFICIALES. LAS PARTES INTEGRANTES DE LAS VALVULAS SERAN CAPACES DE RESISTIR UNA PRESION MINIMA DE PRUEBA DE 20 KG/CM2. (300 LB/PULG²), SIN QUE SUFRAN DEFORMACIONES PERMANENTE, NI

- 126 -




DESAJUSTES EN CUALQUIERA DE SUS PARTES; A RESERVA QUE EL PROYECTO SEÑALES ESPECIFICACION DIFERENTE. LAS VALVULAS QUE NO SE AJUSTEN A LAS ESPECIFICACIONES GENERALES O QUE RESULTEN DEFECTUOSAS AL EFECTUAR LAS PRUEBAS, SERAN SUSTITUIDAS Y REINSTALADAS NUEVAMENTE POR EL CONTRATISTA SIN COMPENSACION ADICIONAL. EN EL PRECIO UNITARIO DEBERA INCLUIR LO SIGUIENTE: EL SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA VALVULA ALIVIADORA DE AIRE CON SU CORRESPONDIENTE VALVULA DE SECCIONAMIENTO Y PIEZAS ESPECIALES PARA SU COMPLETA Y CORRECTA INSTALACION EN LA VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE COMBINADA TIPO MIXTA, DEL DIAMETRO REQUERIDO POR EL PROYECTO Y/O LAS ORDENES DEL RESIDENTE.

EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LA V.A.E.A. COMBINADA TIPO MIXTA

EL ACARREO HASTA EL SITIO DE UTILIZACION

EL ALMACENAJE

LA PRUEBA HIDROSTATICA

LA PRUEBA ANTICORROSIVA MEDICION Y PAGO :

EL SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS SE MEDIRA POR UNIDAD COMPLETA; AL EFECTO SE DETERMINARA DIRECTAMENTE EN LA OBRA EL NUMERO QUE HUBIERE PROPORCIONADO EL

CONTRATISTA CON EL FIN DE QUE EL PAGO SE VERIFIQUE DE ACUERDO CON EL TIPO, DIAMETRO RESPECTIVO, SELECCIONADO CONFORME AL CATALOGO DE PRECIOS CORRESPONDIENTE.

BOMBA VERTICAL TIPO SUMERGIBLE BOMB.07 DEFINICION Y EJECUCION : ESTE CONCEPTO COMPRENDE EL SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DEL EQUIPO Y ACCESORIOS BASICOS QUE SERVIRA PARA BOMBEAR VOLUMENES DE AGUA DESDE LA CAPTACION, HASTA EL LUGAR DE DONDE SE REQUIERA. LA BOMBA TENDRA UNA CAPACIDAD SEÑALADA EN EL PROYECTO (IMP), PARA VENCER UNA CARGA DINAMICA TOTAL DE ACUERDO AL PROYECTO (MCA) CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES A LAS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION. 1. - ALCANCE ESTAS ESPECIFICACIONES CUBREN LOS ASPECTOS MINIMOS REQUERIDOS PARA CONTAR CON UNA BOMBA CENTRIFUGA VERTICAL TIPO SUMERGIBLE, CON COLADOR Y MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION Y COLUMNA DE DESCARGA. EL PROVEEDOR DEBERA CONSIDERAR INTEGRAL EL SUMINISTRO DE LA BOMBA, DESDE EL DISEÑO, FABRICACION Y PRUEBA, HASTA EL TRANSPORTE, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO. 2. - CONDICIONES DE OPERACIÓN

- 127 -




LIQUIDO A MANEJAR GASTO DE DISEÑO LA BOMBA CONTARA CON UN MOTOR ELECTRICO PARA SU ACCIONAMIENTO O SIMILAR AL QUE SE DESCRIBE A CONTINUACION: POTENCIA DEL MOTOR R.P.M. 2A. - NORMAS APLICABLES. 3. - SUMINISTRO 3.2.- DISEÑO 3.2.1.- LA BOMBA DEBE SER CENTRIFUGA CON VELOCIDAD CONSTANTE, PARA TRABAJO PESADO Y OPERACIÓN CONTINUA, DISEÑADA Y FABRICADA DE ACUERDO A LAS NORMAS APLICABLES ANTES MENCIONADAS. EL PLANO DE “ARREGLO MECANICO” INDICA LA FORMA EN QUE SE FIJARA LA BOMBA A UNA COLUMNA VERTICAL DE DESCARGA. 3.2.2.- EL EQUIPO DE BOMBEO CENTRIFUGO VERTICAL ESTARA CONSTRUIDO FUNDAMENTALMENTE POR UN CUERPO DE TAZONES CON IMPULSORES MIXTOS O RADICALES, ACOPLADO A MOTOR ELECTRICO VERTICAL SUMERGIBLE LUBRICADO Y ENFRIADO CON AGUA. LAS CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DE LA BOMBA SE INDICAN EN LA HOJA DE DATOS (INCISO 2). 3.2.3.- EL DISEÑO DEBERA SER TAL QUE LA UNIDAD POSEA UN NUMERO MINIMO DE PARTES, FACILMENTE INSPECCIONABLES, CON DISPOSITIVOS PARA FACIL DESMONTAJE Y REPOSICION. 3.2.4.- LA BOMBA SE DISEÑARA PARA UNA OPERACIÓN CONTINUA DE 24 HORAS POR DIA. 3.2.5.- LA VELOCIDAD MAXIMA ACEPTADA ES DE 3600 RPM Y LA VELOCIDAD CRITICA DEL ELEMENTO ROTATORIO NO DEBE SER MENOR QUE EL 125% DE LA VELOCIDAD DE OPERACIÓN FIJADA EN LA HORA DE DATOS. EL CONTRATISTA SOMETERA A LA CONSIDERACION DEL COMPRADOR LOS RESULTADOS DEL ANALISIS DINAMICO DEL EQUIPO. 3.2.6.- LA POTENCIA DEL MOTOR DEBE CUBRIR EL RANGO DE OPERACIÓN DEL IMPULSOR UTILIZADO, A TODO LO LARGO DE LA CURVA CARACTERISTICA Y A LA VELOCIDAD DE DISEÑO. 3.2.7.- EL EQUIPO TENDRA UNA VIDA UTIL MINIMA DE 15 AÑOS CONSIDERANDO OPERACIÓN CONTINUA ACEPTÁNDOSE UNA PERFORACION MAXIMA DE HASTA ¼ PARTE DEL ESPESOR DEL IMPULSOR Y DEL TAZON. 3.2.8.- ASI MISMO LA CURVA CARGA GASTO ASCENDERA CONTINUAMENTE HASTA LLEGAR A FLUJO CERO SIN ONDULACIONES. 3.2.9.- TODOS LOS ELEMENTOS ROTATORIOS DE LA BOMBA ESTARAN BALANCEADOS ESTATICA Y DINAMICAMENTE. EL LIMITE DE AMPLITUD DE LA VIBRACION MAXIMA PERMISIBLE (PICO A PICO) ESTARA DE ACUERDO CON EL HIS EN TODO EL RANGO COMPRENDIDO POR LA CURVA CARACTERISTICA DEL EQUIPO. 3.2.10.- LA CURVA CARGA GASTO DEBERA SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS DE TODO RANGO

FUNCIONAL FACTIBLE DE PRESENTARSE.

- 128 -




3.2.11.- DEBERA MANTENERSE EN LUGAR VISIBLE, DOS PLACAS METALICAS QUE CONTENGAN LOS

SIGUIENTES DATOS: (UNA EN LOS TAZONES Y OTRA EN LA ABRAZADERA SOPORTE).

FABRICANTE Y MODELO NUMERO DE SERIE TAMAÑO Y TIPO DE LA BOMBA CAPACIDAD CARGA DE DISEÑO NUMERO DE PASOS VELOCIDAD DE OPERACIÓN PRESION DE PRUEBA HIDROSTATICA DIAMETRO DE IMPULSOR FECHA DE FABRICACION LONGITUD DE LA COLUMNA POTENCIA, CORRIENTE Y VOLTAJE DEL MOTOR

3.2.12.- EL PUNTO DE OPERACIÓN EN CONDICIONES DE DISEÑO PREFERENTEMENTE DEBE QUEDAR

PROXIMO A LA ZONA DE MAXIMA EFICIENCIA ENVIANDO RECIRCULACION EXCESIVA A CUALQUIER SITUACION NO RECOMENDABLE.

3.2.13.- ARRANQUE Y PARO. LA BOMBA ARRANCARA Y PARARA NORMALMENTE CON LA VALVULA DE SECCIONAMIENTO TOTALMENTE ABIERTA Y LA COLUMNA Y TUBERIA DE CONDUCCION CARGADA DE AGUA. LA VALVULA CHECK SERA DEL TIPO DE CIERRE Y APERTURA LIBRE, A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO EN LA HOJA DE DATOS. 4.- CARACTERÍSTICAS MECANICAS 4.1.- TAZONES PERMITIRAN EL PASO EFICIENTE DEL AGUA, DISPONIENDO DE ALABES DIFUSORES. LOS TAZONES DE LA BOMBA DEBERAN SER DE FIERRO FUNDIDO ASTM A 48 CLASE 30 GRADO B, GRANO FINO, SIN POROS PROVOCADOS POR ARENA O GASES. LOS TAZONES SERAN DE DISEÑO TAL QUE PERMITA RETIRAR FACILMENTE EL IMPULSO Y LOS RODAMIENTOS. 4.2.- IMPULSORES EL IMPULSOR DE LA BOMBA ESTARA CONSTRUIDO EN BRONCE ASTM B-584 C 90500, CON ACABADO DE ALTA PRECISION Y DEBERA SUJETARSE A LA FLECHA DE TAL FORMA QUE PUEDA RETIRARSE FACILMENTE. EL IMPULSOR DEBERA ESTAR BALANCEADO ESTATICA Y DINAMICAMENTE PARA ELIMINAR AL MAXIMO POSIBLES VIBRACIONES Y DESGASTE. 4.3.- ANILLOS DE DESGASTE LOS IMPULSORES Y EN SU CASO LOS TAZONES DEBERAN ESTAR PROVISTOS DE ANILLOS DE DESGASTE RENOVABLES Y SE FIJAN ATORNILLADOS CONTRA LA ROTACION, BRIDADOS O POR AJUSTE

- 129 -




FORZADO Y SUJETADOS CON PASADORES. NO SE USARA SOLDADURA. EL FABRICANTE DARA MAYOR INFORMACION EN EL “CUESTIONARIO TECNICO” DE ESTA ESPECIFICACION. 4.4.- FLECHA DE LA BOMBA SERA CONSTRUIDA EN MATERIAL ASTM-A 572 :65 O SIMILAR, DE UNA SOLA PIEZA, ROLADA O FORJADA, PULIDA Y DIMENSIONADA PARA GARANTIZAR MINIMA DEFLEXION, CONTRA CUALQUIER CONDICION DE SERVICIO FACTIBLE DE PRESENTARSE. 4.5.- CHUMACERAS LAS CHUMACERAS DE LOS TAZONES SERAN DE HULE Y LAS CHUMACERAS SUPERIOR E INFERIOR DE BRONCE ASTM B 584. EL CASQUILLO DE LA CHUMACERA SUPERIOR SERA DE ACERO INOXIDABLE ASTM A 276 :410, LUBRICADAS CON AGUA. LA CHUMACERA SUPERIOR LLEVARA UNA PROTECCION CONTRA LA ENTRADA DE ARENA. 4.6.- ACCESORIOS EN LA DESCARGA DELA BOMBA SE ENCUENTRA MONTADA UNA VALVULA DE RETENCION DEL TIPO SILENT CHECK. LA CARCASA DE SUCCION SE ENCUENTRA ENTRE LA BOMBA Y EL MOTOR Y VA CUBIERTA CON UN COLADOR DE LAMINA PARA EVITAR LA ENTRADA DE GRANDES SOLIDOS. 4.7.- COLUMNA Y BASE SOPORTE LA COLUMNA CONSISTIRA DE TUBERIA ROSCADA DE ACERO AL CARBON ASTM A 53 GR B O SIMILAR EN TRAMOS DE 3.05 M., UNIDOS CON COPLES CON ESPESOR MINIMO DE 6.4 MM QUE SOPORTEN EL PESO Y EMPUJE AXIAL DE TODO EL CONJUNTO. SE DEBERA SUMINISTRAR UNA PLACA BASE O ABRAZADERA QUE SOSTENGA A NIVEL DE PISO DE OPERACIÓN A TODO EL CONJUNTO DE MOTOBOMBA Y COLUMNA DE DESCARGA. 4.8.- TORNILLERIA SERA CONFORME A ANSI B1.1 (ESTANDARES UNIFICADOS DE CUERDAS Y FILETES PARA ROSCA) EN MATERIAL ASTM A-307 GR B O SIMILAR. CON OBJETO DE FACILITAR LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO TODA LA TORNILLERIA SERA DE UN MATERIAL RESISTENTE AL ATAQUE CORROSIVO DEL FLUIDO A BOMBEAR. 4.9.- PINTURA LA PINTURA Y ACABADO DE TODAS LAS PARTES EXPUESTAS A CONTACTO CON AGUA DEBERA CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE: LIMPIEZA CON CHORRO DE ARENA SILICA, ACABADOS A METAL BLANCO CONFORME A LO INDICADO EN “STEEL STRUCTURE PAINTING COUNCIL SUFRACE PREPARATION SPECIFICATION”. PRIMARIO : UNA CAPA DE 5 MILS ( SECA) DE RP - 10 EPOXICO CATALIZADO ADUCTOAMINA. ACABADO: UNA CAPA DE 6 MIL (SECA) DE RA - 29 EPOXICO CATALIZADO ADUCTOAMINA. PARA VERIFICAR LA APLICACIÓN DEL RECUBRIMIENTO SE EMPLEARA LA NORMA PEMEX 3,132.01.

- 130 -




4.10.-NOTA LOS MATERIALES MOSTRADOS SON INDICATIVOS MAS NO LIMITATIVOS. EL CONCURSANTE DEBERA SELECCIONAR SUS MATERIALES PARA PREVENIR LA CORROSION Y A LAS CONDICIONES DE SERVICIO ESTABLECIDAS, GARANTIZANDO LA VIDA UTIL REQUERIDA EN PARRAFOS ANTERIORES. 5.- CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS. 5.1.- MOTOR ELECTRICO EL MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE DE INDUCCION SERA DEL TIPO JAULA DE ARDILLA, DE LA CAPACIDAD ADECUADA Y PROBADO PREVIAMENTE EN FÁBRICA PARA EVITAR PROBLEMAS EN EL CAMPO. EL MOTOR ESTARA LLENO DE AGUA Y SELLADO, PARA LUBRICACION DE LAS CHUMACERAS Y ENFRIAMIENTO DE LAS BOBINAS. EL DEVANADO DEL MOTOR, ESTATOR, SE FORMARA CON CONDUCTORES DE COBRE ELECTROLITICO. EL CIRCUITO MAGNETICO ESTARA FORMADO POR UN MATERIAL DE ALTA PERMEABILIDAD DE FORMA Y TAMAÑO SUFICIENTE PARA PERMITIR VENTILACION Y SUJECION DE LOS DEVANADOS. EL ENSAMBLE DEL ROTOR CONSISTIRA EN HOJAS DE ACERO AL SILICIO, FIRMEMENTE UNIDOS A LA FLECHA SE DEBERA GARANTIZAR UNA ALTA RESISTENCIA INTRALAMINAR. LA CONSTRUCCION DEL NUCLEO DEL ROTOR DEBERA GARANTIZAR LA AUSENCIA DE ESFUERZOS DEBIDOS A EXPANSION TERMICA. EL ROTOR COMPLETO DEBERA LOGRAR EL BALANCEO DINAMICO SIN VIBRACIONES. 5.2.- CABLE SUBMARINO EL CABLE SERA DEL TIPO SUBMARINO CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO CON CUBIERTA DE PVC, 600 V, 75º C Y DE CALIBRE ADECUADO PARA LAS CONDICIONES DE CAPACIDAD Y TEMPERATURA. SERAN 4 CONDUCTORES, 3 DE CORRIENTE Y 1 DE TIERRA. LOS CABLES SE SELLAN A LA SALIDA DEL MOTOR CON UN PRENSA ESTOPAS. 5.3.- FUERZA AXIAL LA FUERZA AXIAL PROVENIENTE DE LA BOMBA LA ABSORBERA UN COJINETE DE RANGUA EN LA PARTE INFERIOR DEL MOTOR. EN LA HOJA DE DATOS SE INDICA EL VALOR DE EMPUJE AXIAL MINIMO DESEADO QUE DEBE SOPORTAR EL MOTOR. 5.4.- SELLO Y SOBREPRESION EL MOTOR ESTARA SELLADO POR ANILLOS DE RETEN PARA EVITAR QUE EL AGUA EXTERIOR ENTRE AL MOTOR. UN DIAFRAGMA ABAJO DEL COJINETE DE RANGUA EQUILIBRARA EL CALENTAMIENTO Y LA EXPANSION DEL AGUA DENTRO DEL MOTOR Y EVITA LA SOBREPRESION. 5.5.- NUMERO DE ARRANQUES EL NUMERO DE ARRANQUES POR HORA PERMISIBLE DEBERA SER NO MENOR A SEIS, CONSIDERANDO INTERVALOS EN REPOSO DE MINIMO SEIS MINUTOS. 5.6.- CHUMACERA LAS CHUMACERAS SUPERIOR E INFERIOR, LUBRICADAS POR AGUA, SERAN DE BRONCE Y DEBERAN GARANTIZAR POR LO MENOS UN SERVICIO CONTINUO DE 5 AÑOS EN CONDICIONES NORMALES DE

- 131 -




TRABAJO. LA CHUMACERA AXIAL SERA DE SEGMENTOS TIPO KINGSBURY TAMBIEN LUBRICADA POR AGUA. 6.- PRUEBAS 6.1.- INSPECCION Y PRUEBA EN FABRICA LAS PRUEBAS MINIMAS QUE EL CONTRATANTE EXIGE AL PROVEEDOR PARA EL EQUIPO TRATADO, SE INDICAN EN LOS INCISOS SIGUIENTES, PERO ADEMAS DEBE PROPORCIONAR UNA RELACION DE LAS PRUEBAS ADICIONALES QUE FORMAN PARTE DE SU CONTROL DE CALIDAD DURANTE EL PROCESO DE FABRICACION. A SOLICITUD DEL INSPECTOR DEL CONTRATANTE, EL PROVEEDOR DEBE MOSTRAR SU MANUAL DE CONTROL DE CALIDAD Y PROCEDIMIENTO DE FABRICACION CON EL FIN DE VERIFICAR EL SEGUIMIENTO. 6.2.- PRUEBAS HIDROSTATICAS EN GENERAL, TODAS LAS PARTES SUJETAS A PRESION DURANTE SU FUNCIONAMIENTO, SERA PROBADAS HIDROSTATICAMENTE A 1.5 VECES SU PRESION MAXIMA DE OPERACIÓN Y NO MENOR DE 150 PSI. TODAS LAS PRUEBAS HIDROSTATICAS TENDRAN UNA DURACION MINIMA DE 5 MINUTOS Y ESTARAN DE ACUERDO A “CENTRIFUGAL PUMP TES CODE” DE HYDRAULIC INSTITUTE STANDARD. NO SE PERMITIRAN FUGAS, NI REPARACIONES EN DEFECTOS DE FUNDICION O FORJA, EN EL CUERPO DE TAZONES Y EN EL CABEZAL DE DESCARGA. 6.3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN EL FABRICANTE OPERARA EL EQUIPO EN EL LABORATORIO POR UN PERIODO DE TIEMPO SUFICIENTE PARA POSIBILITARLO A OBTENER INFORMACION TAL COMO: CARGA, GASTO, POTENCIA, EFICIENCIA, NPSHR, ETC. EN EL RANGO COMPLETO DE LA CURVA CARACTERISTICA DE LA BOMBA, MANTENIÉNDOSE CONSTANTE LA VELOCIDAD DE DISEÑO. SE DEBERA OBTENER LO ANTERIOR POR LO MENOS CON CINCO PUNTOS EQUIDISTANTES. EL PROVEEDOR PROPORCIONARA AL COMPRADOR UN REPORTE DETALLADO Y CERTIFICADO DE LOS RESULTADOS FINALES. EN CASO DE NO CUMPLIR EL FABRICANTE CON LOS DATOS PROPORCIONADOS EN LA PROPUESTA, EL COMPRADOR FIJARA LAS MULTAS CORRESPONDIENTES, CONSIDERANDO LOS EFECTOS Y COSTOS DE OPERACIÓN QUE ESTO LE ACARREE DURANTE 15 AÑOS DE TRABAJO CONTINUO. NO SE DARA NINGUN CREDITO O BONIFICACION AL PROVEEDOR POR CUALQUIER MEJORA LOGRADA SOBRE LOS VALORES ESPECIFICADOS. 6.4.- TOLERANCIA DE LAS PRUEBAS LAS PRUEBAS FUNCIONALES SE LLEVARAN A CABO CONFORME A “CENTRIFUGAL PUMP TEST CODE” DE H.I.S. NO SE PERMITIRA NINGUNA TOLERANCIA O MARGEN NEGATIVO CON RESPECTO A LA CAPACIDAD, CARGA TOTAL Y EFICIENCIA, SEGÚN LO ESTIPULADO EN LA HOJA DE DATOS, CUESTIONARIOS TECNICO O PLACA DE LA BOMBA. 6.5.- PRUEBAS ELECTRICAS. LAS SIGUIENTES PRUEBAS SERAN HECHAS EN LA FÁBRICA AL MOTOR RESISTENCIA DEL DEVANADO PRIMARIO

- 132 -




PRUEBA EN VACIO : CORRIENTE, PERDIDAS Y FACTOR DE POTENCIA PRUEBA DE ROTOR BLOQUEADO PRUEBA DE ALTO VOLTAJE Y RESISTENCIA DE AISLAMIENTO VIBRACION PRUEBA DE TEMPERATURA PERDIDAS, EFICIENCIA, POTENCIA DE SALIDA, FACTOR DE POTENCIA, DESLIZAMIENTO, PAR MAXIMO,

PAR DE ARRANQUE, ETC. TODO A CARGA NOMINAL. 6.6.- PRUEBAS EN EL SITIO DE INSTALACION SIENDO APROBADAS LAS PRUEBAS EN LABORATORIO, EL FABRICANTE DEBERA TRANSPORTAR E INSTALAR EL EQUIPO EN EL POZO PARA EL CUAL FUE DESTINADO, SIENDO RESPONSABILIDAD DEL MISMO VERIFICAR LAS CONDICIONES Y TIPO DE SERVICIOS CON QUE CUENTA EL POZO, A FIN DE CONSIDERAR LOS ELEMENTOS Y MANIOBRAS QUE REQUIERA PARA LA INSTALACION Y PRUEBAS DE CAMPO. EL PROVEEDOR DEBERA PROBAR LA UNIDAD DE BOMBEO EN TODO SU RANGO OPERACIONAL. 7.- INSPECCION 7.1.- EL VENDEDOR DEBERA NOTIFICAR AL COMPRADOR ANTES DE REALIZAR LAS PRUEBAS, CON EL OBJETO DE QUE UN INSPECTOR PUEDA ESTAR PRESENTE PARA UNA INSPECCION PREVIA A LAS PRUEBAS Y ATESTIGUAR EL DESARROLLO DE LAS MISMAS. EN CASO DE NO SER POSIBLE ATESTIGUARLAS, EL CONTRATISTA ENTREGARA AL COMPRADOR UN JUEGO DE TRES COPIAS DEL PROTOCOLO DE PRUEBAS CERTIFICADAS. 7.2.- EL COMPRADOR O SUS REPRESENTANTES TENDRAN EL DERECHO DE INSPECCIONAR EL EQUIPO EN CUALQUIER ETAPA DURANTE SU FABRICACION, MATERIALES Y MANO DE OBRA ESTEN DE ACUERDO CON ESTA ESPECIFICACION Y CON LOS DOCUMENTOS APLICABLES DE REFERENCIA. 7.3.- LA APROBACION DE CUALQUIER TRABAJO O DOCUMENTO POR EL COMPRADOR O SUS REPRESENTANTES Y LA LIBERACION DEL EQUIPO PARA EMBARQUE, NO RELEVA DE NINGUNA MANERA AL FABRICANTE DE SUS RESPONSABILIDADES EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE ESTA ESPECIFICACION NI DE SUMINISTRAR UN EQUIPO SATISFACTORIO. 8. - INFORMACION QUE DEBERA PRESENTAR EL CONTRATISTA DESPUES DE LA ADJUDICACION. PLANOS DE LA BOMBA, INCLUYENDO PLANTA, CORTES Y DETALLES. CERTIFICADO DE PRUEBAS EN FABRICA Y EN CAMPO CATALOGOS E INSTRUCCIONES DE CARACTERÍSTICAS OPERACIONES DE LA BOMBA, ACCESORIOS

QUE SUMINISTRARA. PARTES DE REPUESTO RECOMENDADAS, MANUAL DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO.

PROGRAMA DE FABRICACION Y PRUEBAS. INFORMACION COMPLETA QUE POSIBILITE A LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA CONSTRUCCION DELA OBRA, EL DISEÑO DE LA CIMENTACION.

DATOS DE CONFORMIDAD EL VENDEDOR DEBERA ENVIAR LOS SIGUIENTES DATOS DE CONFIABILIDAD: NUMERO PROMEDIO DE FALLAS POR AÑO

- 133 -




TIEMPO PROMEDIO REQUERIDO PARA REPARAR O DAR MANTENIMIENTO AL EQUIPO O A SUS PARTES EXPUESTAS A MAYOR DESGASTE.

PARTES DE REPUESTO RECOMENDADAS

EL CONCURSANTE DEBERA CONSIDERAR EN SU PROPUESTA LAS PARTES DE REPUESTO RECOMENDADAS A FIN DE GARANTIZAR UNA OPERACIÓN CONFIABLE. PUEDE COTIZAR LAS PARTES ADICIONALES, INDICANDO LA DESCRIPCION DE LAS MISMAS Y SUS CORRESPONDIENTES PRECIOS UNITARIOS. ESTAS PARTES DE REPUESTO RECOMENDADAS, NO DEBEN FORMAR PARTE DEL SUMINISTRO Y SU ADQUISICION SERA OPCIONAL POR PARTE DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA CONSTRUCCION DELA OBRA. 9. - GARANTIA TODO EL EQUIPO QUE SE SUMINISTRARA BAJO ESTAS ESPECIFICACIONES DEBERA TENER LAS SIGUIENTES GARANTIAS: EL PROVEEDOR GARANTIZARA POR ESCRITO QUE EL DISEÑO, FABRICACION, EQUIPO, DISPOSITIVOS

Y MATERIALES, SON DE LA MAXIMA CALIDAD Y CUMPLEN POR COMPLETO CON ESTA ESPECIFICACION INDICANDO EN SU CASO LA DESVIACION CON RESPECTO A LO ESTABLECIDO.

EL EQUIPO ESTARA GARANTIZADO CONTRA FALLAS DURANTE OPERACIÓN NORMAL, DEFECTOS EN

MANO DE OBRA Y DISEÑO INADECUADO, POR UN PERIODO MINIMO DE 12 MESES DESPUES DE PUESTO EN SERVICIO, O POR UN PERIODO MINIMO DE 18 MESES DESPUES DE LA FECHA DE EMBARQUE, LO QUE OCURRA PRIMERO. EL COMPRADOR SE RESERVA EL DERECHO DE RECHAZAR Y EXIGIR LA REPARACION O REMPLAZO DE TODO EL EQUIPO QUE RESULTE DEFECTUOSO SIN COSTO ALGUNO PARA EL COMPRADOR.

ESTAS GARANTIAS DEBERAN ENTREGARSE AL COMPRADOR AL MOMENTO DE RECIBIR EL PEDIDO. 10. - EMBARQUE 10.1. - TODOS LOS ELEMENTOS DEL EQUIPO A SUMINISTRAR DEBEN ESTAR COMPLETAMENTE SECOS Y

LIMPIOS EN SU INTERIOR Y EXTERIOR, LIBRES DE BASURA Y MATERIAL DE DESPERDICIOS. 10.2. - LAS ABERTURAS ROSCADAS SERAN PROTEGIDAS MEDIANTE TAPONES METALICOS. 10.3. - SE DEBERA PROPORCIONAR EL EMPAQUE Y ENHUACALADO NECESARIOS PARA MINIMIZAR LAS

POSIBILIDADES DE DAÑO DURANTE EL TRANSPORTE. 10.4. - EL UNICO RESPONSABLE DEL EMPAQUE Y ENHUACALADO NECESARIOS PARA MINIMIZAR LAS

POSIBILIDADES DE DAÑOS DURANTE EL TRANSPORTE. MEDICION Y PAGO: EL PAGO DE ESTE CONCEPTO SE HARA POR UNIDAD COMPLETA, INCLUYE EL SUMINISTRO, PRESENTACION, INSTALACION, PRUEBA, ACARREOS, FLETES Y MANIOBRAS DE CADA BOMBA VERTICAL SUMERGIBLE, ASI COMO SU MOTOR.

- 134 -




EL EQUIPO SE ESPECIFICARA EN GASTO (LPM), VELOCIDAD DE GIRO DE MOTOR (RPM) CARGA DINAMICA TOTAL (CDT), POTENCIA DEL MOTOR (HP) Y DIAMETROS DE SUCCION Y DESCARGA (IN). EL SUMINISTRO E INSTALACION DEL EQUIPO SE PAGARA POR PIEZAS COMPLETA INCLUYENDO TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU TOTAL Y PERFECTA OPERACIÓN. SE ESTIMARA UN 50% DEL PRECIO UNITARIO DEL EQUIPO UNA VEZ QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OBRA

Y EL 50% RESTANTE SE ESTIMARA CUANDO SE HAYA INSTALADO, PROBADO Y ESTE EN OPERACIÓN. SUMINISTRO E INSTALACION DE GENERADOR, ACOPLADO CON MOTOR DE COMBUSTION INTERNA INCLUYE: REVISION, PRESENTACION, PRUEBA, ACARREOS, FLETES Y MANIOBRAS. POR EL PRECIO UNITARIO ESTIPULADO EN EL CATALOGO PARA ESTE CONCEPTO EL CONTRATISTA SUMINISTRARA E INSTALARA TODOS LOS MATERIALES EN OBRA, DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS, ASI COMO LA MANO DE OBRA QUE SE REQUIERA PARA INSTALAR EL GENERADOR CON LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS EN EL PROYECTO Y/O LAS ORDENES DEL INGENIERO. CARACTERISTICAS: GENERADOR MOTOR 1. - OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN REQUERIMIENTOS TECNICOS QUE DEBEN REUNIR LOS GENERADORES A GASOLINA DE SERVICIO CONTINUO DE 220/127 VOLTS, QUE SE UTILIZARAN EN LAS LOCALIDADES RURALES EN EL ESTADO DE CHIAPAS, DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA (C.N.A.). 2. - NORMAS QUE SE APLICAN

ANSI C37.13.1981 LOW VOLTAGE AC POWE CIRCUIT BRAKERS USED IN ENCLOSURES

ANSI C.50.10-1977 SYNCHRONOUS MACHINES, GENERAL REQUERIMENTS.

ANSI C.57.13-1978 REQUERIMENTS FOR INSTRUMENT TRANSFORMES

ANSI Z55.1-1967 GRAY FINISHES FOR INDUSTRIAL APPARATUS AND EQUIPMET (REV.1973)

NEMA MG-1-1987 MOTORS AND GENERATORS. NOTA: EN CASO DE QUE LOS DOCUMENTOS ANTERIORES SEAN REVISADOS O

MODIFICADOS, DEBE TOMARSE EN CUENTA LA ÚLTIMA EDICION.

3. - ALCANCE DEL SUMINISTRO EL ALCANCE DE SUMINISTRO SERA TAL COMO SE INDICA EN ESTA ESPECIFICACION Y/O PROYECTO. 4. - GENERALIDADES 4.1. -MOTOR A GASOLINA EL MOTOR A GASOLINA DEBE CONTENER LO SIGUIENTE: 4.1.1. - CAPACIDAD

- 135 -




LA POTENCIA DEL MOTOR A GASOLINA ESTA DADA EN KW AL FRENO. LA CAPACIDAD DELA UNIDAD GENERADORA GASOLINA ELKECTRIOCA, MEDIDA EN LAS TERMINALES DEL GENERADOR, OPERANDO A VELOCIDAD, FRECUENCIA, TENSION NOMINALES Y SIN EXCEDER LOS LIMITES DE TEMPERATURA INDICADOS EN ESTA ESPECIFICACION PARA EL GENERADOR. LA UNIDAD GENERADORA A GASOLINA-ELECTRICA DEBE SER CAPAZ DE SUMINISTRAR LA SIGUIENTE POTENCIA: a) POTENCIA PARA SERVICIO CONTINUO. b) POTENCIA DE SERVICIO EN EMERGENCIA, SUMINISTRADA POR UN PERIODO DE 2 HORAS, SIN QUE

LA UNIDAD SUFRA DAÑOS O DEFORMACIONES PERMANENTES Y SIN QUE SE ACORTE LA VIDA UTIL DE LA UNIDAD.

PARA QUE LA CAPACIDAD DEL MOTOR CUMPLA CON LA POTENCIA CONTINUA, EL MOTOR DEBE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE:

OPERACIÓN CONFORME A LA HOJA DE DATOS Y AL SITIO EN OPERACIÓN

A UNA TEMPERATURA AMBIENTE DE 45ºC AMBIENTE HUMEDO TIPO DE SERVICIO: HUMEDO NUMERO DE TIEMPOS: VER HOJA DE DATOS VELOCIDAD: 3600/4000 RPM. 4.1.2. - SISTEMA DE COMBUSTIBLE

TANQUE DE DIA PARA COMBUSTIBLE CON CAPACIDAD EN HORAS (VER HOJA DE DATOS) DE OPERACIÓN AL 100% DE LA CARGA DELA UNIDAD GENERADORA.

TUBERIAS FLEXIBLES PARA ENTRADA Y SALIDA DEL COMBUSTIBLE.

MOTOBOMBA DE INYECCION, INYECTORES, TUBERIAS PARA SU CONEXIÓN.

FILTRO DE ELEMENTO REEMPLAZABLE.

CONTROL DE ACELERADOR.

VALVULA SOLENOIDE PARA ENTRADA DE COMBUSTIBLE. 4.1.3. - SISTEMA DE LUBRICACION

DEPOSITO DE ACEITE LUBRICANTE CON TAPON DE PURGA.

BOMBA DE ENGRANES INTEGRAL A MOTOR.

FILTRO REEMPLAZABLE PARA EL 100% DEL FLUJO DE ACEITE LUBRICANTE, CON CARTUCHO DE PAPEL.

4.1.4. - SISTEMA DE ADMISION DE AIRE EL SISTEMA DEBE SUMINISTRARSE CON LO SIGUIENTE:

FILTRO DE AIRE COMUN.

CUBIERTAS Y SOPORTES PARA EL MONTAJE. 4.1.5. - TABLERO DE CONTROL LOCAL DEL MOTOR DIESEL DEBE SER HERMETICO AL POLVO (NEMA-1)

Y DEBE CONTENER LOS SIGUIENTES EQUIPOS :

INDICADOR DE PRESION DE ACEITE

BOTONES DE ARRANQUE Y PARO, (PARA GENERADORES DE 7KW Y MAYORES). 4.2. - GENERADOR TIPO ALTERNADOR

- 136 -




4.2.1. - CAPACIDAD LA CAPACIDAD DELA UNIDAD GENERADORA, EN LAS TERMINALES DEL GENERADOR SINCRONO DEDUCIENDO LOS AUXILIARES PROPIOS DE LA UNIDAD Y OPERANDO A VELOCIDAD, FRECUENCIA Y TENSION NOMINALES ES LA INDICADA EN LAS CARACTERÍSTICAS PARTICULARES; LA CAPACIDAD DEL GENERADOR DEBE ESTAR EXPRESADA EN KW Y DEBE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: a) POTENCIA PARA SERVICIO CONTINUO: VER CARACTERÍSTICAS PARTICULARES. 4.2.2. - GENERALIDADES

a) CLASE DE AISLAMIENTO TIPO NEMA F b) ELEVACION DE TEMPERATURA

ELEVACION DE TEMPERATURA DEL EMBOBINADO DEL ESTATOR, ROTOR, NUCLEO MAGNÉTICO EN CONTACTO CON EL EMBOBINADO.

DE ACUERDO A LO QUE INDICA LA NORMA MG-1.

c) FACTOR DE POTENCIA0.8 ATRASADO d) TENSION NOMINAL 220 / 127 V e) VARIACION DE LA TENSION

EL GENERADOR DEBE SER CAPAZ DE OPERAR CONTINUAMENTE A LA CAPACIDAD, FACTOR DE POTENCIA Y FRECUENCIA NOMINALES CON UNA VARIACION DE TENSION DE ±5% DE ACUERDO A LA NORMA MG-1.

f) No. DE FASES 1 g) FRECUENCIA NOMINAL : 60 Hz h) VELOCIDAD NOMINAL : 3600 / 4000 R/MIN i) EXCITACIÓN : EL SISTEMA DE EXCITACIÓN DEBE SER SIN ESCOBILLAS, AUTOEXCITADO. j) SOBRECARGA MAXIMA MOMENTANEA.

EL GENERADOR DEBE SER CAPAZ DE SOPORTAR UNA SOBRECARGA DE UN 200% DE LA CAPACIDAD NOMINAL, DURANTE UN MINUTO, CON LA EXCITACIÓN DE CAMPO EN CONDICIONES NOMINALES.

k) REQUERIMIENTOS DE CORTO - CIRCUITO. ESTOS DEBEN CUMPLIR CON LO SEÑALADO EN LA NORMA MG-1.

l) CONSTRUCCION LA CONSTRUCCION DEL GENERADOR DEBE SER DE ACUERDO CON LAS NORMAS VIGENTES.

m) SOBREVELOCIDAD EL GENERADOR DEBE SER CONSTRUIDO PARA SOPORTAR UN 25% DE SOBREVELOCIDAD SIN SUFRIR DAÑOS MECÁNICOS O VIBRACIONES ANORMALES.

n) TERMINALES DEL GENERADOR. EL DEVANADO DEL ESTATOR DEBE ESTA CONECTADO DE ACUERDO CON NEMA Y LAS TERMINALES DEBEN ALOJARSE FUERA DEL GENERADOR EN UNA CAJA DE CONEXIONES CON RECEPTACULO.

- 137 -




SE DEBEN SUMINISTRAR LOS CONECTORES DE COBRE O BRONCE DE LA FASE.

o) SISTEMA DE REGULACION DE TENSION EL SISTEMA DEBE SUMINISTRARSE CON LO SIGUIENTE:

TIPO ESTADO SOLIDO

EL REGULADOR DE TENSION DEBE CONTROLAR LA TENSION DE SALIDA, CONTROLANDO AUTOMATICAMENTE LA EXCITACIÓN DEL CAMPO.

REOSTATO DE AJUSTE FINO DE TENSION. 4.3. - TABLERO DE DISTRIBUCION Y PROTECCION DEL GENERADOR EL ALCANCE DEL SUMINISTRO DEL TABLERO, NEMA-1, ESTARA CONSTITUIDO POR:

a) UN INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE CAPACIDAD ADECUADA A LA POTENCIA DEL GENERADOR, DE ALTA CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 220 VOLTS, FASE 60 Hz. Y A LA CORRIENTE NOMINAL DE DISPARO, EL CUAL ESTARÁ INTEGRADO CON LA UNIDAD GENERADORA EN CAJA NEMA-1.

b) EL INTERRUPTOR DEBE SER DE MONTAJE FIJO Y OPERACIÓN MANUAL. c) EL INTERRUPTOR (TABLERO) SERA ADECUADO PARA LA PROTECCION Y DISTRIBUCION

PROPIA DEL GENERADOR. d) SECCION DE CONTROL CON EQUIPO DIGITAL O ANALOGICO :

UN AMPERIMETRO DEL EQUIPO DE ACUERDO CON LA CAPACIDAD

UN VOLTIMETRO0-600 V.

PLACAS DE IDENTIFICACION 5. - CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO 5.1. - CARACTERÍSTICAS DE FABRICACION DEL GABINETE. EL GABINETE DEBE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE:

a) DEBE ESTAR FORMADO POR UN CUBICULO DE CONTROL b) EL INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QUE FORMA EL TABLERO DEBEN DE SER DE MONTAJE

FIJO. c) EL GABINETE DEBE ESTAR PROVISTO PARA LA ENTRADA DE LOS CABLES DE FUERZA DEL

GENERADOR POR LA PARTE SUPERIOR O INFERIOR DEL GABINETE, A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO EN LAS CARACTERÍSTICAS PARTICULARES.

d) EL FABRICANTE DEBE SUMINISTRAR TODOS LOS CONECTORES TERMINALES DE COBRE PARA RECIBIR LOS CABLES DE COBRE DE FUERZA DEL GENERADOR.

5.2. - ALAMBRADO DE FUERZA. EL ALAMBRADO DE FUERZA DEBE SER HECHO POR EL PROVEEDOR, ATENDIENDO A LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

EL ALAMBRADO DEL TABLERO PARA LAS CONEXIONES AL EXTERIOR DEBE LLEVARSE A TABLILLAS TERMINALES. DEBE ALAMBRARSE DE UN SOLO LADO DE LA TABLILLA TERMINAL. CUALQUIER CONEXIÓN COMUN QUE SE REQUIERA POR EL PROVEEDOR DEBE SER HECHA EN ESE MISMO LADO DEJANDO LIBRE AL OTRO LADO, PARA LA LLEGADA DEL ALAMBRADO EXTERNO.

- 138 -




a) CONDUCTORES

DEBE UTILIZARSE CABLE TIPO FLEXIBLE PARA 600 V Y 363 K (90ºC), CON AISLAMIENTO DE PVC.

LOS CABLES QUE PASEN A PUERTAS CON BISAGRAS DEBEN SER DEL TIPO EXTRA FLEXIBLE, ADECUADO PARA ESTA APLICACIÓN.

EL CALIBRE DE LOS CONDUCTORES USADOS DEBE SER EL ADECUADO PARA CADA APLICACIÓN, PERO EN NINGUN CASO MENOR QUE EL NUMERO 14 AWG (19 HILOS)

CADA CABLE DEBE SER IDENTIFICADO CON SU NÚMERO EN LOS EXTREMOS POR MEDIO DE UN MANGUITO DE PLASTICO U OTRA IDENTIFICACION PERMANENTE SIMILAR.

b) TERMINALES DE CABLES DE CONTROL

LAS TERMINALES DE LOS CONDUCTORES DEBEN SER TIPO OJO O ANILLO Y SUJETARSE A LAS TABLILLAS TERMINALES POR MEDIO DE TORNILLOS.

NO SE ACEPTAN ZAPATAS ABIERTAS NI TIPO ESPADA.

NO SE PERMITEN MAS DE DOS TERMINALES DE ALAMBRADO INTERNO POR PUNTO TERMINAL. c) TABLILLAS TERMINALES DE CONTROL

TODAS LAS TABLILLAS DE CONTROL DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE IDENTIFICADAS.

LAS TABLILLAS TERMINALES DEBEN SER DEL TIPO DE SUJECION DE LA ZAPATA TERMINAL DEL CABLE, POR MEDIO DE TORNILLO.

5.3. - PLACAS DE IDENTIFICACION SE DEBE SUMINISTRAR LAS SIGUIENTES PLACAS DE IDENTIFICACION, MONTADAS EN FORMA INVIOLABLE.

a) MOTOR A GASOLINA

MARCA Y NUMERO DE SERIE

TIEMPO MAXIMO EN SEGUNDOS, PARA ARRANCAR A VELOCIDAD NOMINAL

MODELO

POTENCIA AL FRENO PARA SERVICIO CONTINUO

POTENCIA AL FRENO PARA SERVICIO DE EMERGENCIA DURANTE 2 HORAS

ALTURA DE OPERACIÓN

VELOCIDAD

COMBUSTIBLE

b) GENERADOR

MARCA Y NUMERO DE SERIE

POTENCIA DE SALIDA EN KVA / KW

FACTOR DE POTENCIA

CLASE DE AISLAMIENTO F (RESINA EPOXICA)

INCREMENTO DE TEMPERATURA EN ARMADURA

INCREMENTO DE TEMPERATURA EN CAMPO

VELOCIDAD

TENSION

CORRIENTE NOMINAL

NUMERO DE FASES

FRECUENCIA

- 139 -




CORRIENTE DE CAMPO

TENSION DE EXCITACIÓN 6. - CONTROL DE CALIDAD 6.1. -PRUEBAS DE RUTINA DEL MOTOR A GASOLINA Y DEL GENERADOR

a) EL PROVEEDOR DEBE PROBAR EL GRUPO MOTOR GENERADOR AL 100% DE LA CAPACIDAD NOMINAL DEL GENERADOR.

b) LAS PRUEBAS DE RUTINA PARA EL GENERADOR DEBEN ESTAR DE ACUERDO A LA NORMA MG-1 Y DEBEN SER LAS SIGUIENTES :

RESISTENCIA DE LOS DEVANADOS DE LA ARMADURA Y DE CAMPO

VERIFICAR LA CORRIENTE DEL EXCITADOR DEL CAMPO, ESTANDO EL GENERADOR SIN CARGA Y A TENSION FRECUENCIA NOMINALES

POTENCIA APLICADO

DEVANADO DE LA ARMADURA, SE DEBE APLICAR UNA TENSION DE 1960 V, 60 HZ.

DEVANADO DEL CAMPO DEL GENERADOR Y DEVANADO DE LA ARMADURA DELA EXCITATRIZ. SE DEBE APLICAR UNA TENSION A 60 Hz, DE 10 VECES LA TENSION NOMINAL DE EXCITACIÓN, PERO NO DEBE SER MENOR DE 1500 V.

c) TODO EL MATERIAL Y COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA EFECTUAR LAS PRUEBAS DEBE SER

SUMINISTRADO POR EL FABRICANTE. d) LA UNIDAD GENERADORA A GASOLINA DEBE PROBARSE APLICANDOSE LA CARGA

MENCIONADA EN LAS CARACTERÍSTICAS PARTICULARES, PRIMERO EN FORMA GRADUAL Y LUEGO REPENTINAMENTE.

6.2. -PRUEBAS EL FABRICANTE DEBERA PROPORCIONAR CERTIFICADOS DE PRUEBAS PROTOTIPO. 7. - PARTES DE REPUESTO Y HERRAMIENTAS ESPECIALES 7.1. -PARTES DE REPUESTO REQUERIDAS POR LA CNA EL CONCURSANTE DEBE INCLUIR EN SU PRECIO, UN LOTE DE PARTES DE REPUESTO PARA EL LOTE COMPLETO DE LAS UNIDADES GENERADORAS A GASOLINA. TODAS LAS PARTES DE REPUESTO DEBEN SER IGUALES A LAS PARTES ORIGINALES, SER INTERCAMBIABLES Y TENER LA MISMA CALIDAD EN MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE LAS PARTES ORIGINALES CORRESPONDIENTES. EL LOTE DE PARTES DE REPUESTO QUE FORMA PARTE DEL ALCANCE DE SUMINISTRO PARA CADA EQUIPO, DEBE CONSISTIR DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS:

DOS (2) REPUESTO PARA EL FILTRO DE COMBUSTIBLE

DOS (2) FILTROS DE AIRE PARA EL MOTOR

DOS (2) BUJIAS, REPUESTOS DEL FILTRO DE ACEITE LUBRICANTE 7.2. -PARTES RECOMENDADAS POR EL PROVEEDOR

- 140 -




EL FABRICANTE PROPONDRA TODAS LAS PARTES DE REPUESTO NECESARIAS PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DURANTE UN AÑO. ES OBLIGACION DEL FABRICANTE DAR UNA LISTA DETALLADA DE ESTAS PIEZAS PARA CADA UNO DE LOS EQUIPOS, HACIENDO UNA DESCRIPCION DEL TIPO DE MANTENIMIENTO Y FRECUENCIA CON QUE DEBE LLEVARSE A CABO EL MISMO, JUSTIFICANDO LAS PARTES DE REPUESTO PROPUESTAS. TODAS LAS PARTES DE REPUESTO DEBEN SER IGUALES A LAS PARTES ORIGINALES, SER INTERCAMBIABLES Y TENER LA MISMA CALIDAD EN MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE LAS PARTES ORIGINALES CORRESPONDIENTES. LAS PARTES DE REPUESTO QUEDARAN INCLUIDAS EN EL “PRECIO”. 8. - CARACTERÍSTICAS PARTICULARES LAS CARACTERÍSTICAS PARTICULARES QUE LA CNA PROPORCIONA AL SOLICITAR LA COTIZACION DEL GENERADOR A GASOLINA, SON COMPLEMENTO DE LA PRESENTE ESPECIFICACION. GARANTIAS: A MENOS QUE ESPECIFICAMENTE EL CONTRATISTA ESTABLEZCA LAS EXCEPCIONES EN SU PROPUESTA, LAS GARANTIAS SERAN LAS SIGUIENTES: A) EL CONTRATISTA GARANTIZARA QUE EL EQUIPO FUNCIONARA SATISFACTORIAMENTE DE

ACUERDO CON LAS CONDICIONES DE SERVICIO A QUE SE DISEÑO. B) EL CONTRATISTA DARA A LA C.N.A. UNA GARANTIA POR ESCRITO CONTRA CUALQUIER DEFECTO

DE DISEÑO, MATERIALES O MANUFACTURA DEL EQUIPO. C) EL CONTRATISTA CORREGIRA SIN NINGUN COSTO PARA LA C.N.A. CUALQUIER DEFECTO QUE

APAREZCA DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA. EL CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR A LA C.N.A. TRES JUEGOS DE INSTRUCTIVOS (EN ESPAÑOL) DE TODOS LOS EQUIPOS Y COMPONENTES DE LOS SIGUIENTES TEMAS: INSTRUCTIVOS DE MONTAJE INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN INSTRUCTIVOS DE MANTENIMIENTO RECOMENDACIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA PRUEBAS DE CAMPO EL CONTRATISTA DEBERA EFECTUAR LAS PRUEBAS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO QUE SEAN NECESARIAS EN CAMPO, ESTAS PRUEBAS SERAN PREVIAS A LA ACEPTACION FINAL Y TENDRAN COMO OBJETO LA COMPROBACION DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA. MEDICION Y FORMAS DE PAGO: EL SUMINISTRO E INSTALACION SE PAGARA POR EQUIPO, INCLUYENDO TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU TOTAL Y COMPLETA OPERACIÓN. SE ESTIMARA UN 70% DEL PRECIO UNITARIO DEL GENERADOR UNA VEZ QUE ESTE SE ENCUENTRE EN EL ALMACEN DE LA OBRA DEL CONTRATISTA Y ESTARA BAJO SU CUSTODIA Y RESPONSABILIDAD EL USO QUE SE LE DÉ Y EL 30% RESTANTE SE ESTIMARA CUANDO SE HAYA INSTALADO, PROBADO Y QUE ESTE EN OPERACIÓN.

- 141 -




EQUIPO DE BOMBEO TIPO ARIETE MARCA ARIETOR MODELO TA-151 O SIMILAR. DEFINICION Y EJECUCION: ESTE CONCEPTO COMPRENDE EL SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DEL EQUIPO Y ACCESORIOS BASICOS QUE SERVIRA PARA BOMBEAR VOLUMENES DE AGUA DESDE LA CAPTACION, HASTA EL LUGAR DE DONDE SE REQUIERA. LA BOMBA TENDRA UNA CAPACIDAD SEÑALADA EN EL PROYECTO (IMP), PARA VENCER UNA CARGA DINAMICA TOTAL DE ACUERDO AL PROYECTO (MCA) CON CARACTERISTICAS SIMILARES A LAS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION. 1.- ALCANCE ESTAS ESPECIFICACIONES CUBREN LOS ASPECTOS MINIMOS REQUERIDOS PARA CONTAR CON UNA BOMBA TIPO ARIETE ACONDICIONADA PARA GRANDES ALTURAS. EL PROVEEDOR DEBERA CONSIDERAR INTEGRAL EL SUMINISTRO DE LA BOMBA, DESDE EL DISEÑO, FABRICACION Y PRUEBA, HASTA EL TRANSPORTE, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO. 2.- CONDICIONES DE OPERACIÓN

LOCALIDAD: MUNICIPIO: LIQUIDO A MANEJAR GASTO DE DISEÑO (L.P.S.) 2.63 L.P.S. MEDICION Y PAGO:

EL PAGO DE ESTE CONCEPTO SE HARA POR UNIDAD COMPLETA, INCLUYE EL SUMINISTRO, PRESENTACION, INSTALACION, PRUEBA, ACARREOS, FLETES Y MANIOBRAS DE CADA BOMBA TIPO

ARIETE. EL EQUIPO SE ESPECIFICARA EN GASTO (LPM), VELOCIDAD DE GIRO DE MOTOR (RPM) CARGA DINAMICA TOTAL (CDT), POTENCIA DEL MOTOR (HP) Y DIAMETROS DE SUCCION Y DESCARGA (IN). EL SUMINISTRO E INSTALACION DEL EQUIPO SE PAGARA POR PIEZAS COMPLETA INCLUYENDO TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU TOTAL Y PERFECTA OPERACIÓN. SE ESTIMARA UN 50% DEL PRECIO UNITARIO DEL EQUIPO UNA VEZ QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OBRA Y EL 50% RESTANTE SE ESTIMARA CUANDO SE HAYA INSTALADO, PROBADO Y ESTE EN OPERACIÓN. FABRICACION Y COLOCACION DE ESCALERA MARINA DEFINICION Y EJECUCION : SE ENTENDERA POR SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA MARINA A LA SUMA DE ACTIVIDADES QUE DEBA REALIZAR EL CONTRATISTA PARA SUMINISTRAR Y COLOCAR LAS ESCALERAS FABRICADAS CON VARILLA LISA DE ¾” DE DIAMETRO EN LOS TANQUES DE REGULARIZACION SEGÚN PROYECTO. DENTRO DEL PRECIO UNITARIO DEBERA CONTEMPLAR LO SIGUIENTE:

1. - SUMINISTRO DE LA ESCALERA PUESTA EN OBRA

- 142 -




2. - LAS ANCLAS DE APOYO CON PLACAS DE ACERO DE 20 X 20 CM Y ¼” DE ESPESOR.

3. - MANO DE OBRA Y EQUIPO REQUERIDO PARA SU INSTALACION.

4. - PINTURA ANTICORROSIVA MEDICION Y PAGO: EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERAS MARINAS SE CUANTIFICARAN POR PIEZAS. AL EFECTO SE CONTARA DIRECTAMENTE EL NUMERO DE ESCALERAS INSTALADAS SEGÚN PROYECTO Y/O ORDENES DEL INGENIERO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO CON GABINETE DE 3 POLOS, 125 A 225 AMPS. KA SQARE’D O SIMILAR. DEFINICION Y EJECUCION: POR EL PRECIO UNITARIO ESTIPULADO EN EL CATALOGO PARA ESTE CONCEPTO EL CONTRATISTA SUMINISTRARA E INSTALARA TODOS LOS MATERIALES EN OBRA DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS APROBADOS POR LA C.F.E., ASI COMO LA MANO DE OBRA QUE SE REQUIERA PARA INSTALAR EL INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS POR EL PROYECTO. CODIGOS Y REGLAMENTOS. LOS INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS, SERAN DISEÑADOS, CONSTRUIDOS Y PROBADOS DE ACUERDO CON LA ÚLTIMA REVISION DE LAS SIGUIENTES NORMAS: IEEE INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGIVEERS ANSI AMERICAN NATIONAL STANDARS INSTITUTE NEMA NATIONAL ELECTRICAL MANUFACTURE ASOCIATION ASTM AMERICAN SOCIETY FOR TESTING MATERIALS IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION NOM NORMAS MEXICANAS

GARANTIAS A MENOS QUE ESPECIFICAMENTE EL CONTRATISTA ESTABLEZCA LAS EXCEPCIONES EN SU PROPUESTA, LAS GARANTIAS SERAN LAS SIGUIENTES: A).- EL CONTRATISTA GARANTIZARA QUE EL EQUIPO FUNCIONARA SATISFACTORIAMENTE, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES DE SERVICIO A QUE SE DISEÑO. B).- EL CONTRATISTA DARA A LA C.N.A. UNA GARANTIA POR ESCRITO CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE DISEÑO, MATERIALES O MANUFACTURA DEL EQUIPO. C).- EL CONTRATISTA CORREGIRA SIN NINGUN COSTO PARA LA C.N.A. CUALQUIER DEFECTO QUE APAREZCA DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA.

INSTRUCTIVOS

- 143 -




EL CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR A LA C.N.A. TRES JUGOS DE INSTRUCTIVOS DE TODOS LOS EQUIPOS Y COMPONENTES DE LOS SIGUIENTES TEMAS: INSTRUCTIVOS DE MONTAJE INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN INSTRUCTIVOS DE MANTENIMIENTO RECOMENDACIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA PRUEBAS DE CAMPO

PRUEBAS EN CAMPO EL CONTRATISTA DEBERA EFECTUAR LAS PRUEBAS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO QUE SEAN NECESARIOS EN CAMPO, DE ACUERDO A LO INDICADO POR LAS NORMAS YA MENCIONADAS. ESTAS PRUEBAS SERAN PREVIAS A LA ACEPTACION FINAL Y TENDRAN COMO OBJETO LA COMPROBACION DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA.

MEDICION Y FORMAS DE PAGO: EL SUMINISTRO E INSTALACION SE PAGARA POR PIEZA COMPLETA, INCLUYENDO TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU TOTAL Y COMPLETA OPERACIÓN. SE ESTIMARA COMO PIEZA EL INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL PROYECTO Y/O LAS ORDENES DEL INGENIERO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUFA SECA. DEFINICION Y EJECUCION: SE ENTENDERA POR SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUFA AL CONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE DEBERA REALIZAR EL CONTRATISTA PAR COLOCAR SEGÚN PROYECTO Y/O LAS ORDENES DEL RESIDENTE UNA MUFA COMPLETA. LOS MATERIALES QUE SEAN EMPLEADOS, DEBERAN SER NUEVOS DE PRIMERA CALIDAD, PRODUCIDOS POR ACREDITADO FABRICANTE. LOS TRABAJOS QUE EJECUTE EL CONTRATISTA Y LOS MATERIALES QUE UTILICE, DEBERAN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS MINIMOS ESTIPULADOS EN EL REGLAMENTO DE OBRAS E INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, CON LAS MODALIDADES YO MODIFICACIONES VIGENTES. DENTRO DEL PRECIO UNITARIO DEBERA INCLUIR LO SIGUIENTE: 1. - EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES EN OBRA. 2. - MANO DE OBRA Y EQUIPO. MEDICION Y PAGO:

- 144 -




EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUFA SECA SE MEDIRA POR PIEZA AL EFECTO SE CONTARAN DIRECTAMENTE EL NUMERO DE PIEZAS INSTALADAS SEGÚN PROYECTO Y/O LAS ORDENES DEL INGENIERO. SUMINISTRO E INSTALACION DE HIDRANTE PÚBLICO. DEFINICION Y EJECUCION: POR HIDRANTES PUBLICOS SE ENTENDERAN LAS ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y/O MAMPOSTERIA FABRICADAS Y ALOJADAS SOBRE LA VIA PUBLICA, DESTINADAS PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A UN SECTOR DE FAMILIAS DE UNA LOCALIDAD. LOS HIDRANTES PUBLICOS SERAN CONSTRUIDOS EN LOS LUGARES SEÑALADOS POR EL PROYECTO Y/U ORDENADAS POR EL INGENIERO. LA CONSTRUCCION DE LOS HIDRANTES PUBLICOS SE HARAN SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS SEÑALADOS EN LOS PLANOS, LINEAS Y NIVELES DEL PROYECTO Y/O LAS ORDENES DEL INGENIERO. LOS HIDRANTES PUBLICOS SE CONSTRUIRAN SEGÚN EL PLANO APROBADO POR LA COMISION, SALVO ESTIPULACION U ORDENES EN CONTRARIO, SE CONSTRUIRAN DE CONCRETO CON LA RESISTENCIA INDICADA EN EL PROYECTO Y SE APEGARAN A LAS ESPECIFICACIONES 4030.01 AL 05, ARMADAS CON ACERO DE REFUERZO, BASANDOSE EN LAS ESPECIFICACIONES 4090.01 AL 03, UTILIZANDO CIMBRA DE MADERA, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES 4080.01 AL 07 O CONSTRUIDAS DE MAMPOSTERIA DE TABIQUE O DE PIEDRA, JUNTEADOS CON MORTERO CEMENTO Y ARENA EN PROPORCION DE 1 :3 FABRICADO DE ACUERDO CON LO SEÑALADO EN LAS ESPECIFICACIONES 4000.01 Y 02, 4001.01 AL 03. LAS PIEZAS ESPECIALES QUE COMPONEN AL HIDRANTE PARA SU FUNCIONAMIENTO, SE INSTALARA PREVIAMENTE A LA CONSTRUCCION DELA ESTRUCTURA PARA QUE QUEDEN ASENTADAS CORRECTAMENTE Y A SUS NIVELES DE PROYECTO. CUANDO ASI LO SEÑALE EL PROYECTO SE CONSTRUIRAN HIDRANTES PUBLICOS DE DISEÑO ESPECIAL, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES QUE OPORTUNAMENTE SUMINISTRARA LA COMISION AL CONTRATISTA. CON BASE AL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION PUBLICADA EL 14 DE OCTUBRE DE 1996 LA NOM - 002 - CNA - 1995, DENOMINADA “ TOMA DOMICILIARIA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA “ MISMA QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 12 DE ABRIL DE 1997, QUE ESTABLECE LAS ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA DE LA TOMA DOMICILIARIA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, CON EL FIN DE PRESERVAR EL RECURSO HIDRAULICO Y ES DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA PARA LOS RESPONSABLES DE LA FABRICACION Y PRUEBA DE LOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN DICHA TOMA, ASI COMO LOS INVOLUCRADOS EN EL DISEÑO E INSTALACION DE LAS MISMAS. MEDICION Y PAGO : LA CONSTRUCCION DE HIDRANTES PUBLICOS PARA LINEAS DE CONDUCCION Y REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, SERA MEDIDA PARA FINES DE PAGO EN UNIDADES CONSIDERANDOSE COMO UNIDAD UNA PIEZA TOTALMENTE CONSTRUIDA. DE MANERA ENUNCIATIVA SE INDICA A CONTINUACION LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES IMPLICITAS EN ESTOS CONCEPTOS.

- 145 -




SUMINISTRO EN EL LUGAR DE LA OBRA DE TODOS LOS MATERIALES, DE LAS PIEZAS INTERIORES Y SU CORRESPONDIENTE COLOCACION, INCLUYENDO FLETES, MERMAS Y DESPERDICIOS, ASI COMO TRAZO, NIVELACION, CONCRETO F’C= 200 KG/CM². EXCAVACION, RELLENO, CIMBRA, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO. NO DEBERAN INCLUIR EL POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD, LA EXCAVACION Y RELLENOS PARA INSTALAR EL MISMO. 9900 17 EQUIPO DE CLORACION ELEMENTAL DEFINICION Y EJECUCION: SE ENTENDERA POR SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE CLORACION ELEMENTAL A LOS TRABAJOS QUE EL CONTRATISTA REALIZARA PARA DESINFECTAR EL AGUA PROVENIENTE DE LOS MANANTIALES O POZOS TIPO NORIA O PROFUNDOS. EL EQUIPO DE CLORACION SERA EL QUE SE ESPECIFIQUE EN EL PROYECTO ESTE SERA INSTALADO COMO LO MARCA EL PROYECTO Y/O LAS ORDENES DEL INGENIERO EN EL INTERIOR DEL TANQUE DE REGULARIZACION O ALMACENAMIENTO. EN EL PRECIO UNITARIO DEBERA INCLUIR LO SIGUIENTE :

1. - MATERIALES PARA SU SUJECION

2. - SUMINISTRO DE CLORADOR PLASTICO PUESTO EN OBRA

3. - MANO DE OBRA PARA LA INSTALACION

4. - SUMINISTRO PARA LA LOCALIDAD DE UN COMPARADOR DE CLORO RESIDUAL CON SUS RESPECTIVOS REACTIVOS (ORTOTOLOIDINA Y ROJO DE SENOL)

MEDICION Y PAGO: EL EQUIPO DE CLORACION SE CUANTIFICARA PARA FINES DE PAGO POR LOTE. SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA. DEFICINICION Y EJECUCION: POR EL PRECIO UNITARIO ESTIPULADO EN EL CATALOGO PARA ESTE CONCEPTO, EL CONTRATISTA SUMINISTRARA TODOS LOS MATERIALES, DISPOSITIVOS Y MANO DE OBRA QUE SE REQUIERA PARA LA INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA CON P.V.C. O Fo. Go., LOS CUALES DEBERAN SER NUEVOS DE PRIMERA CALIDAD Y CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN LOS PLANOS DE PROYECTO O EN SU DEFECTO CON LAS ORDENES DEL INGENIERO. ASI MISMO HARA LAS INSTALACIONES NECESARIAS PARA DEJAR LA TOMA DOMICILIARIA TOTALMENTE TERMINADA Y EN CONDICIONES DE SERVICIO. LOS MATERIALES POR TOMA DOMICILIARIA QUE INCLUYE EL PRECIO UNITARIO ESTIPULADO EN EL CATALOGO PARA ESTE CONCEPTO PODRAN SER, A TITULO ENUNCIATIVO PERO NO LIMITATIVO, LOS SIGUIENTES:

ABRAZADERA DE P.V.C. 1 PIEZA

- 146 -




COPLE ROSCADO 1 PIEZA ADAPTADOR DE INSERCION 2 PIEZAS CODO DE Fo. Go. DE 90º 2 PIEZAS NIPLE DE Fo. Go. DE 100 CM. DE LONGITUD 1 PIEZA NIPLE DE Fo. Go. DE 10 CM. DE LONGITUD 1 PIEZA NIPLE DE Fo. Go. DE 60 CM. DE LONGITUD 1 PIEZA LLAVE DE NARIZ DE BRONCE 1 PIEZA

BASE DE CONCRETO F’C= 150 KG/CM². DE 20 X 20 CM. DE BASE Y UNA ALTURA DE 40 CMS. PARA

RIGIDIZAR EL CUADRO DE TOMA. NOM - 002 - CNA - 1995, DENOMINADA “ TOMA DOMICILIARIA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

- ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA “ MISMA QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 12 DE ABRIL DE 1997, QUE ESTABLECE LAS ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA DE LA TOMA DOMICILIARIA

PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, CON EL FIN DE PRESERVAR EL RECURSO HIDRAULICO Y ES DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA PARA LOS RESPONSABLES DE LA FABRICACION Y PRUEBA DE LOS

ELEMENTOS QUE INTEGRAN DICHA TOMA, ASI COMO LOS INVOLUCRADOS EN EL DISEÑO E INSTALACION DE LAS MISMAS.

MEDICION Y PAGO: PARA EFECTOS DE PAGO SE MEDIRA LA TOMA DOMICILIARIA TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA, QUE HAYA SIDO CONSTRUIDA DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DEL RESIDENTE SE ESTIMARA COMO SUMINISTRO E INSTALACION UN 70% DEL VOLUMEN EJECUTADO UNA VEZ PROBADO Y EL 30% RESTANTE UNA VEZ EFECTUADA LA OPERACIÓN TRANSITORIA. NO SE CONSIDERARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACION DEL POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD DE ½" DE

DIAMETRO. SUMINISTRO E INSTALACION DE LÍNEA DE TRANSMISION TRIFASICA DEFINICION Y EJECUCION: POR EL PRECIO UNITARIO ESTIPULADO EN EL CATALOGO PARA ESTE CONCEPTO, EL CONTRATISTA SUMINISTRARA TODOS LOS MATERIALES (POSTES, AISLADORES, CABLES NEUTROS NECESARIOS, ESTRUCTURAS DE ATERRIZAJE, ETC.). DE ACUERDO A LA ZONA DE QUE SE TRATE, DISPOSITIVOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA (EXCAVACIONES, DESMONTE, LIMPIA, TRAZO ETC.) DE TODOS LOS TRABAJOS INHERENTES QUE SE REQUIERA PARA LA INSTALACION DE UNA LÍNEA ELECTRICA BIFASICA LOS CUALES DEBERAN SER NUEVOS, DE PRIMERA CALIDAD Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE LA C.F.E. (EN LA ZONA CORRESPONDIENTE) Y CON LO ESTIPULADO EN LOS PLANOS DE PROYECTO O EN SU DEFECTO CON LAS ORDENES DEL RESIDENTE. ASI MISMO DEBERA DE CONSIDERAR LOS TRAMITES ANTE LA C.F.E. PARA LA APROBACION DEL PROYECTO ELECTRICO LOS TRAMITES ANTE C.F.E. DEBERAN INICIAR EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 DIAS POSTERIORES A LA SIGNACION DEL CONTRATO Ó INMEDIATAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS FISICOS Y LA APROBACIÓN DE FACTIBILIDAD Y SU POSTERIOR RECEPCION UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, DEBIENDO ENTREGAR A LA C.N.A. EL EXPEDIENTE COMPLETO CON LOS PLANOS DEFINITIVOS DE LA LÍNEA ELECTRICA Y ACTAS DE RECEPCION DEBIDAMENTE VALIDADAS. MEDICION Y PAGO: PARA EFECTOS DE PAGO SE MEDIRA EN KILOMETROS DE LÍNEA ELECTRICA TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA QUE HAYA SIDO CONSTRUIDA DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DEL RESIDENTE; SE PAGARA UN 80% DE LA LINEA ELECTRICA UNA VEZ QUE ESTE CONCLUIDA Y EL 20% SE PAGARA CUANDO SE CUENTE CON EL CONTRATO DE ENERGIA ELECTRICA A NOMBRE DE LA LOCALIDAD Y ESTE DEBIDAMENTE ENERGIZADA PARA LA OPERACION DEL SISTEMA.

- 147 -




PLANTILLA Y RELLENO SIN COMPACTACION ESPECIAL CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EXCEPTO ROCA, INCLUYE : HUMEDAD REQUERIDA. DEFINICION Y EJECUCION: CUANDO A JUICIO DEL RESIDENTE EL FONDO DE LAS EXCAVACIONES DONDE SE INSTALARAN TUBERIAS NO OFREZCA LA CONSISTENCIA NECESARIA PARA SUSTENTARLAS Y MANTENERLAS EN SU POSICION EN FORMA ESTABLE O CUANDO LA EXCAVACION HAYA SIDO HECHA EN ROCA QUE POR SU NATURALEZA NO HAYA PODIDO AFINARSE EN GRADO TAL QUE LA TUBERIA TENGA EL ASIENTO CORRECTO, SE CONSTRUIRA UNA PLANTILLA DE 10 CMS. DE ESPESOR MAXIMO, HECHA CON MATERIAL ADECUADO PARA DEJAR UNA SUPERFICIE NIVELADA PARA UNA CORRECTA COLOCACION DE LA TUBERIA. LAS PLANTILLAS SE CONSTRUIRAN INMEDIATAMENTE ANTES DE TENDER LA TUBERIA Y PREVIAMENTE A DICHO TENDIDO EL CONTRATISTA DEBERA RECABAR EL VISTO BUENO DEL INGENIERO PARA LA PLANTILLA CONSTRUIDA, YA QUE EN CASO CONTRARIO ESTE PODRA ORDENAR, SI LO CONSIDERA CONVENIENTE, QUE SE LEVANTE LA TUBERIA COLOCADA Y LOS TRAMOS DE PLANTILLA QUE CONSIDERE DEFECTUOSOS Y QUE SE CONSTRUYAN NUEVAMENTE EN FORMA CORRECTA, SIN QUE EL CONTRATISTA TENGA DERECHO A NINGUNA COMPENSACION ADICIONAL POR ESTE CONCEPTO SE ENTENDERA POR RELLENO SIN COMPACTACION ESPECIAL AQUEL QUE SE FORME COLOCANDO EL MATERIAL EN CAPAS SENSIBLEMENTE HORIZONTALES, DEL ESPESOR QUE SEÑALE EL RESIDENTE, PERO EN NINGUN CASO MAYOR DE 15 (QUINCE) CM. CON LA HUMEDAD QUE REQUIERA EL MATERIAL CADA CAPA SERA COMPACTADA UNIFORMEMENTE EN TODA SU SUPERFICIE MEDIANTE EL EMPLEO DE PISONES DE MANO NO SE DEBERA PROCEDER A EFECTUAR NINGUN RELLENO DE EXCAVACION SIN ANTES OBTENER LA APROBACION PRO ESCRITO DEL RESIDENTE, PUES EN CASO CONTRARIO, ESTE PODRA ORDENAR LA TOTAL EXTRACCION DEL MATERIAL UTILIZADO EN RELLENOS NO APROBADOS POR EL, SIN QUE EL CONTRATISTA TENGA DERECHO A NINGUNA RETRIBUCION POR ELLO. EL RELLENO SE HARA INVARIABLEMENTE EMPLEANDO TIERRA LIBRE DE PIEDRA Y DEBERA SER CUIDADOSAMENTE COLOCADO Y COMPACTADO EN AMBOS LADOS DE LAS TUBERIAS. HASTA UN NIVEL DE 30 (TREINTA) CM. ARRIBA DEL LOMO SUPERIOR DEL TUBO O SEGÚN PROYECTO. MEDICION Y PAGO: PARA EFECTOS DE PAGO, EL RESIDENTE ESTIMARA EN METROS CUBICOS CON APROXIMACION DE UNA DECIMAL, LOS VOLUMENES EFECTIVAMENTE COLOCADOS POR EL CONTRATISTA SEGÚN PROYECTO Y/O LAS ORDENES DEL RESIDENTE, MEDIDOS EN EL SITIO DE EJECUCION. NO SE ESTIMARA PARA FINES DE PAGO LOS VOLUMENES CONSTRUIDOS POR EL CONTRATISTA PARA RELLENOS DE SOBRE-EXCAVACIONES. SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA TIPO MOSQUITERO GALVANIZADA. DEFINICION Y EJECUCION: SE ENTENDERA POR SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA TIPO MOSQUITERO AL CONJUNTO DE OPERACIONES NECESARIAS PARA ACARREAR, SUMINISTRAR Y COLOCAR LA MALLA GALVANIZADA EN OBRA DE ACUERDO AL PROYECTO Y/O ORDENES DEL INGENIERO. DENTRO DEL PRECIO UNITARIO DEBERA CONTEMPLAR LO SIGUIENTE:

1. - EL SUMINISTRO EN OBRA DE TODOS LOS MATERIALES

2. - MANO DE OBRA PARA SU INSTALACION

- 148 -




3. - MERMAS Y DESPERDICIOS

4. - EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU INSTALACION MEDICION Y PAGO: EL SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA SERA MEDIDO PARA FINES DE PAGO POR METRO CUADRADO CON APROXIMACION DE UNA DECIMAL, AL EFECTO SE DETERMINARAN DIRECTAMENTE EN LA OBRA EL NUMERO DE METROS CUADRADOS COLOCADOS SEGÚN EL PROYECTO Y/O ORDENES DEL INGENIERO. SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERAS TIPO OMEGA DEFINICION Y EJECUCION: SE ENTENDERA POR SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA LA SUMA DE ACTIVIDADES QUE DEBE REALIZAR EL CONTRATISTA PARA PROPORCIONAR E INSTALAR ABRAZADERA DE SOLERA DE 2” X ¼” DE ESPESOR EN APOYO DE CONCRETO Y SE COLOCARAN LAS ABRAZADERAS NECESARIAS DE ACUERDO AL DIAMETRO DE LA TUBERIA Y/O LAS ORDENES DEL INGENIERO PARA TUBERIA HASTA DE 6” DE DIAMETRO. DENTRO DEL PRECIO UNITARIO DEBERA INCLUIR LAS ACTIVIDADES SIGUIENTES :

1. - EL SUMINISTRO DE SOLERA DE 2” X ¼” DE ESPESOR

2. - TUERCAS Y TORNILLERIAS

3. - PINTURA ANTICORROSIVA

4. - TODOS LOS MATERIALES PUESTOS EN OBRA

5. - MANO DE OBRA

6. - EQUIPO NECESARIO PARA SU INSTALACION MEDICION Y PAGO : EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO OMEGA SE CUANTIFICARA POR PIEZA, AL EFECTO SE CONTARA DIRECTAMENTE EL NUMERO DE ABRAZADERAS INSTALADAS SEGÚN PROYECTO Y/O ORDENES DEL INGENIERO. SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERAS TIPO OMEGA DEFINICION Y EJECUCION: SE ENTENDERA POR SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA LA SUMA DE ACTIVIDADES QUE DEBE REALIZAR EL CONTRATISTA PARA PROPORCIONAR E INSTALAR ABRAZADERA DE SOLERA DE 4” X ¼” DE ESPESOR EN APOYO DE CONCRETO Y SE COLOCARAN LAS ABRAZADERAS NECESARIAS DE ACUERDO AL DIAMETRO DE LA TUBERIA Y/O LAS ORDENES DEL INGENIERO PARA TUBERIA HASTA DE 6” DE DIAMETRO. DENTRO DEL PRECIO UNITARIO DEBERA INCLUIR LAS ACTIVIDADES SIGUIENTES:

- 149 -




7. - EL SUMINISTRO DE SOLERA DE 4” X ¼” DE ESPESOR

8. - TUERCAS Y TORNILLERIAS

9. - PINTURA ANTICORROSIVA

10. - TODOS LOS MATERIALES PUESTOS EN OBRA

11. - MANO DE OBRA

12. - EQUIPO NECESARIO PARA SU INSTALACION MEDICION Y PAGO: EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO OMEGA SE CUANTIFICARA POR PIEZA, AL EFECTO SE CONTARA DIRECTAMENTE EL NUMERO DE ABRAZADERAS INSTALADAS SEGÚN PROYECTO Y/O ORDENES DEL INGENIERO. SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PARA MEDIDOR. DEFINICION Y EJECUCION : SE ENTENDERA POR SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PARA MEDIDOR AL CONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE DEBERA REALIZAR EL CONTRATISTA PARA COLOCAR SEGÚN PROYECTO Y/O LAS ORDENES DEL INGENIERO UNA BASE PARA MEDIDOR COMPLETA. LOS MATERIALES QUE SEAN EMPLEADOS, DEBERAN SER NUEVOS, DE PRIMERA CALIDAD, PRODUCIDOS POR ACREDITADO FABRICANTE. LOS TRABAJOS QUE EJECUTE EL CONTRATISTA Y LOS MATERIALES QUE UTILICE, DEBERAN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS MINIMOS ESTIPULADOS EN EL REGLAMENTO DE OBRAS E INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, CON LAS MODALIDADES Y/O MODIFICACIONES VIGENTES. DENTRO DEL PRECIO UNITARIO DEBERA INCLUIR LO SIGUIENTE :

1. - EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES EN OBRA.

2. - MANO DE OBRA Y EQUIPO. MEDICION Y PAGO: EL SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PARA MEDIDOR SE CUANTIFICARA PARA FINES DE PAGO POR PIEZA AL EFECTO SE CONTARAN DIRECTAMENTE EL NUMERO DE PIEZAS INSTALADAS SEGÚN PROYECTO Y/O LAS ORDENES DEL RESIDENTE. SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO TIPO BOURDON DEFINICION Y EJECUCION:

- 150 -




SE ENTENDERA POR SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO TIPO BOURDON AL CONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE DEBERA REALIZARA EL CONTRATISTA PARA INSTALAR SEGÚN PROYECTO Y/O LAS ORDENES DEL RESIDENTE UN MANOMETRO COMPLETO. LOS MATERIALES QUE SEAN EMPLEADOS DEBERAN SER NUEVOS, DE PRIMERA CALIDAD, PRODUCIDOS POR ACREDITADO FABRICANTE. DENTRO DEL PRECIO UNITARIO DEBERA INCLUIR LO SIGUIENTE:

1. - EL SUMINISTRO DE MANOMETROS EN OBRA

2. - TODOS LOS MATERIALES PARA SU INSTALACION EN OBRA

3. - MANO DE OBRA. MEDICION Y PAGO: EL SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO SE CUANTIFICARA PARA FINES DE PAGO POR PIEZA AL EFECTO SE CONTARAN DIRECTAMENTE EL NUMERO DE PIEZAS INSTALADAS SEGÚN PROYECTO Y/O LAS ORDENES DEL RESIDENTE. SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD DE ½" DE DIAMETRO. DEFINICION Y EJECUCION : SE ENTENDERA POR SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD EL QUE HAGA EL CONTRATISTA DE AQUELLAS QUE SE REQUIERAN PARA LA CONSTRUCCION DE HIDRATANTES Y TOMAS DOMICILIARIAS, EN REDES DE DISTRIBUCION Y LINEAS DE CONDUCCION. TODAS LAS TUBERIAS SE SUMINISTRARAN DE ACUERDO A LAS DIMENSIONES FIJADAS EN EL PROYECTO Y DEBERAN SATISFACER LAS ESPECIFICACIONES VALUADAS POR EL ORGANISMO RECTOR (SECOFI), SEGÚN LA CLASE DE TUBERIA DE QUE SE TRATE. DENTRO DEL PRECIO UNITARIO DEBERA INCLUIR LO SIGUIENTE:

1. - EL SUMINISTRO DE MATERIAL

2. - ACARREO HASTA EL SITIO DE UTILIZACION

3. - MANO DE OBRA

4. - ALMACENAJE

5. - INSTALACION DEL POLIDUCTO Y TODAS LAS ACTIVIDADES INHERENTES EXCEPTO EXCAVACION Y RELLENOS EN ZANJAS.

6. - EJECUCION DE PRUEBA HIDROSTATICA MEDICION Y PAGO:

- 151 -




EL SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD SERA MEDIDO PARA FINES DE PAGO EN METRO LINEAL CON APROXIMACION DE UNA DECIMAL, CONSIDERANDOSE ÚNICAMENTE LA LONGITUD EFECTIVA INSTALADA DE ACUERDO AL PROYECTO Y/O ORDENES DEL RESIDENTE. SUMINISTRO E INSTALACION DE CLORADOR DEFINICION Y EJECUCION: SE ENTENDERA POR SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE CLORACION A LOS TRABAJOS QUE EL CONTRATISTA REALIZARA PARA DESINFECTAR EL AGUA PROVENIENTE DE LOS MANANTIALES O POZOS PROFUNDOS, EL CUAL CONSISTIRA EN LA CONSTRUCCION DE UN REGISTRO CON MEDIDAS DE 1.30 X 1.75 M. Y ALTURA DE 1.10 M. A BASE DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, CADENA Y CASTILLOS ARMADOS; DE CONCRETO F’C= 150 KG/CM², APLANADO FINO DE 2.5 CMS. DE ESPESOR, CON DOS TAPAS DE LAMINA CALIBRE No. 10 DE 0.60 X 0.60 MTS., LOSA TAPA Y PISO DE CONCRETO F’C= 150 KG/CM²., ESTE REGISTRO SE COLOCARA A 5.00 MTS. ANTES DE LA LLEGADA AL TANQUE DE REGULARIZACION O EN DONDE EL INGENIERO LO UBIQUE DE MANERA MAS FACTIBLE. EL EQUIPO DE CLORACION SERA EL QUE SE ESPECIFIQUE EN EL PROYECTO, ESTE SERA INSTALADO COMO LO MARCA EL PROYECTO, EN EL INTERIOR DEL REGISTRO PREVIAMENTE CONSTRUIDO, SE UTILIZARA UN BAY-PASS PARA GARANTIZAR QUE EL AGUA SIGA LLEGANDO AL TANQUE DE REGULARIZACION Y/O A LA RED DE DISTRIBUCION. DENTRO DEL PRECIO UNITARIO SE SEÑALA LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE DEBE INCLUIR :

1. - EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TODAS LAS PIEZAS ESPECIALES DEL CLORADOR.

2. - EL ACARREO DE LAS PIEZAS ESPECIALES AL SITIO DE UTILIZACION

3. - CONSTRUCCION DEL REGISTRO PARA PROTEGER EL CLORADOR SEGÚN CROQUIS INCLUYENDO TODOS LOS MATERIALES PUESTOS EN OBRA PARA SU CONSTRUCCION.

4. - SUMINISTRO PARA LA LOCALIDAD DE UN COMPARADOR DE CLORO RESIDUAL CON SUS RESPECTIVOS REACTIVOS (ORTOTOLOIDINA Y ROJO DE SENOL)

MEDICION Y PAGO: PARA MEDICION Y PAGOSE CONSIDERARA POR LOTE LA UNIDAD DE OBRA TERMINADA A SATISFACCION DEL SUPERVISOR Y/O ENCARGADO DE LA OBRA. SUMINISTRO EN OBRA DE PASTILLAS DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65% INCLUYE: ACARREOS AL SITIO DE UTILIZACION. DEFINICION Y EJECUCION: SE ENTENDERA POR SUMINISTRO DE PASTILLAS DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65% EL QUE HAGA EL CONTRATISTA DE LAS UNIDADES QUE SE REQUIERAN PARA DAR TRATAMIENTO DE CLORACION AL AGUA A RAZON DE 1 A 3 PPM DE CLORO. MEDICION Y PAGO:

- 152 -




PARA EFECTOS DE PAGO SE ESTIMARA POR KG EL NUMERO DE PASTILLAS DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65% QUE HAGA EL CONTRATISTA PUESTAS EN EL SITIO DE UTILIZACION Y/O LAS ORDENES DEL INGENIERO. ROTULACION DE LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA EN TANQUES ELEVADOS, INCLUYE: PINTURA, MANO DE OBRA FLETES Y MANIOBRAS. DEFINICION Y EJECUCION: POR EL PRECIO UNITARIO DE ESTE CONCEPTO EL CONTRATISTA ROTULARA EL LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA EN UNA CARA DEL TANQUE ELEVADO DE SU CONTRATO, CON LOS COLORES OFICIALES Y LA TIPOGRAFIA INSTITUCIONAL. LAS DIMENSIONES SERAN DE ACUERDO A LA ÁREA DE LA CARA DEL TANQUE Y SU UBICACIÓN DEBERA SER FIJADA POR EL INGENIERO RESIDENTE, SE DEBERAN INCLUIR TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU TERMINACION. TODOS LOS MATERIALES QUE EMPLEE EL CONTRATISTA EN LAS OPERACIONES DE ROTULACION OBJETO DEL CONTRATO DEBERAN SER DE LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS EN EL PROYECTO Y/O POR EL INGENIERO RESIDENTE. NUEVO, DE PRIMERA CALIDAD, PRODUCIDOS POR FABRICANTES ACREDITADOS. LAS PINTURAS QUE SE EMPLEEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, DEBERAN DE CUMPLIR LOS SIGUIENTES REQUISITOS MINIMOS: A). - DEBERAN SER RESISTENTES A LA ACCION DECOLORANTE DIRECTA O REFLEJA DE LA LUZ SOLAR. B). - TENDRAN LA PROPIEDAD DE CONSERVAR LA ELASTICIDAD SUFICIENTE PARA NO AGRIETARSE

CON LAS VARIACIONES DE TEMPERATURA NATURALES EN EL MEDIO AMBIENTE. C). - LOS PIGMENTOS Y DEMAS INGREDIENTES QUE LAS CONSTITUYEN DEBERAN SER DE PRIMERA

CALIDAD Y ESTAR EN CORRECTA DOSIFICACION. D). - DEBERAN SER FACILES DE APLICAR Y TENDRAN TAL PODER CUBRIENTE QUE REDUZCA AL

MINIMO EL NUMERO DE MANOS PARA LOGRAR SU ACABADO TOTAL. E). - SERAN RESISTENTES A LA ACCION DEL INTEMPERISMO Y A LAS REACCIONES QUIMICAS ENTRE

SUS MATERIALES COMPONENTES Y LOS DE LAS SUPERFICIES POR CUBRIR. F). - SERAN IMPERMEABLES Y LAVABLES, DE ACUERDO CON LA NATURALEZA DE LAS SUPERFICIES

POR CUBRIR Y CON LOS AGENTES QUIMICOS QUE ACTUEN SOBRE ELLAS. SALVO LO QUE SEÑALE EL PROYECTO, SOLAMENTE DEBERAN APLICARSE PINTURAS ENVASADAS EN FABRICA, DE LA CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS ORDENADOS. LA PINTURA DEBERA SER DE CONSISTENCIA HOMOGENEA SIN GRUMOS, RESINATOS DE BREA, NI POLVOS ADULTERANTES CON LOS QUE SE PRETENDA “DARLE CUERPO”, TENDRA LA VISCOSIDAD NECESARIA PARA PERMITIR SU FACIL APLICACIÓN EN PELICULAS DELGADAS, FIRMES Y UNIFORMES, SIN QUE SE PRESENTEN ESCURRIMIENTOS APRECIABLES. LAS SUPERFICIES QUE SE VAYAN A PINTAR DEBERAN ESTAR LIBRES DE ACEITES, GRASAS, POLVOS Y CUALQUIER OTRA SUBSTANCIA EXTRAÑA. LOS TAPAPOROS LIQUIDOS DEBERAN APLICARSE CON BROCHA EN PELICULAS MUY DELGADAS Y SE DEJARAN SECAR COMPLETAMENTE ANTES DE APLICAR LA PINTURA. EN NINGUN CASO SE HARAN TRABAJOS DE ROTULACION EN SUPERFICIES A LA INTEMPERIE DURANTELA OCURRENCIA DE PRECIPITACIONES PLUVIALES, NI DESPUES DE LAS MISMAS, CUANDO LAS SUPERFICIES ESTEN HUMEDAS.

- 153 -




MEDICION Y PAGO: PARA EFECTOS DE PAGO SE CUANTIFICARA POR PIEZA TOTALMENTE TERMINADA A SATISFACCION DEL INGENIERO RESIDENTE. DESAZOLVE EN CAPTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE ARRASTRE DE RIO.

DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN: SE ENTENDERÁ POR DESAZOLVE, A LA ACCIÓN DE EXTRAER Y RETIRAR EL MATERIAL PRODUCTO DE DERRUMBAS A UN LUGAR ALEJADO DE LA ZONA LIBRE DE LA ESTRUCTURA. MEDICIÓN Y PAGO: LA MEDICIÓN DE LOS VOLÚMENES DE LA EXTRACCIÓN Y RETIRO DEL MATERIAL DE LA ZONA LIBRE DE LA ESTRUCTURA, SE MEDIRÁ EN METROS CÚBICOS CON APROXIMACIÓN A UN DECIMAL. DE MANERA ANUNCIATIVA SE SEÑALAN LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES. a).- AFLOJE Y EXTRACCIÓN DE MATERIAL. b).- TRASPALEO HORIZONTAL Y VERTICAL. c.- ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE DERRUMBE HASTA UNA ZONA FUERA DE LA ZONAS LIBRE

DE LA ESTRUCTURA. EL MATERIAL PRODUCTO DEL AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEBERÁ SER RETIRADO FUERA DE LA ZONA LIBRE, Y ESTARÁ CONSIDERADO EN ESTE PRECIO LA CARGA, DESCARGA Y ACARREO A UNA ZONA ALEJADO DE LA ESTRUCTURA, DONDE NO INTERFIERA CON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA. SUMINISTRO E INSTALACION DE LOTE DE MATERIALES DE BAJA TENSION PARA ALIMENTACION DE BOMBA Y CASETA DE OPERACIÓN. DEFINICION Y EJECUCION: POR EL PRECIO UNITARIO ESTIPULADO EN EL CATALOGO PARA ESTE CONCEPTO, EL CONTRATISTA SUMINISTRARA E INSTALARA TODOS LOS MATERIALES, DISPOSITIVOS Y MANO DE OBRA QUE SE REQUIERA PARA LA INSTALACION ELECTROMECANICA EN BAJA TENSION E INSTALACION ELECTRICA EN CASETA DE OPERACIÓN APROBADOS POR LA C.F.E., ASI COMO LOS TRAMITES Y COSTO DE CONTRATACION ANTE LA C.F.E. ASI MISMO DEBERA DE CONSIDERAR LOS TRAMITES ANTE C.F.E., PARA LA APROBACION DEL PROYECTO ELECTRICO Y POSTERIOR RECEPCION UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, DEBIENDO ENTREGAR A LA C.N.A. EL EXPEDIENTE COMPLETO CON LOS PLANOS DEFINITIVOS DE LA INSTALACION ELECTROMECANICA Y ACTAS DE RECEPCION DEBIDAMENTE VALIDADOS. MEDICION Y PAGO: PARA EFECTOS DE PAGO DE ESTE CONCEPTO SE CONSIDERARA EL TRABAJO COMO UNA SOLA UNIDAD, ES DECIR, POR LOTE, Y EL IMPORTE LE SERA CUBIERTO AL CONTRATISTA UNA VEZ QUE LA OBRA HAYA SIDO PROBADA Y RECIBIDA PRO EL INGENIERO A SU SATISFACCION. 9900 72 SUMINISTRO E INSTALACION DE LOTE DE MATERIALES DE ALTA TENSION PARA ALIMENTACION DE BOMBA.

- 154 -




DEFINICION Y EJECUCION: POR EL PRECIO UNITARIO ESTIPULADO EN EL CATALOGO PARA ESTE CONCEPTO, EL CONTRATISTA SUMINISTRARA E INSTALARA TODOS LOS MATERIALES, DISPOSITIVOS Y MANO DE OBRA QUE SE REQUIERA PARA LA INSTALACION ELECTROMECANICA EN ALTA TENSION APROBADOS POR LA C.F.E., ASI COMO LOS TRAMITES Y COSTOS DE CONTRATACION ANTE LA C.F.E. ASI MISMO DEBERA DE CONSIDERAR LOS TRAMITES ANTE C.F.E. PARA LA APROBACION DEL PROYECTO ELECTRICO Y POSTERIOR RECEPCION UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, DEBIENDO ENTREGAR A LA C.N.A. EL EXPEDIENTE COMPLETO CON LOS PLANOS DEFINITIVOS DE LA INSTALACION ELECTROMECANICA Y ACTAS DE RECEPCION DEBIDAMENTE VALIDADOS. MEDICION Y PAGO: PARA EFECTOS DE PAGO DE ESTE CONCEPTO SE CONSIDERARA EL TRABAJO COMO UNA SOLA UNIDAD, ES DECIR, POR LOTE, Y EL IMPORTE LE SERA CUBIERTO AL CONTRATISTA UNA VEZ QUE LA OBRA HAYA SIDO PROBADA Y RECIBIDA POR EL INGENIERO A SU SATISFACCION. SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DEFINICION Y EJECUCION: POR EL PRECIO UNITARIO PARA ESTE CONCEPTO, EL CONTRATISTA SUMINISTRARA, ACARREARA HASTA EL SITIO DE INSTALACION E INSTALARA TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS QUE FORMEN EL TRANSFORMADOR, DEBIENDO DE SER DE UNA MARCA Y CALIDAD RECONOCIDA. MEDICION Y PAGO: PARA EFECTOS DE PAGO EL INGENIERO ESTIMARA POR PIEZA EL TRANSFORMADOR SUMINISTRADO E INSTALADO POR EL CONTRATISTA SEGÚN PROYECTO Y/O LAS ORDENES DEL INGENIERO. SE ESTIMARA UN 70% DEL PRECIO UNITARIO DEL TRANSFORMADOR UNA VEZ QUE ESTE SE ENCUENTRE EN EL ALMACEN DE LA OBRA DEL CONTRATISTA Y ESTARA BAJO SU CUSTODIA Y RESPONSABILIDAD EL USO QUE SE LE DÉ Y EL 30% RESTANTE SE ESTIMARA CUANDO SE HAYA INSTALADO, PROBADO Y QUE ESTE EN OPERACIÓN. SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANCADOR AUTOMATICO A TENSION PLENA. SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANCADOR AUTOMATICO A TENSION REDUCIDA. DEFINICION Y EJECUCION: POR EL PRECIO UNITARIO ESTIPULADO EN EL CATALOGO PARA ESTE CONCEPTO EL CONTRATISTA SUMINISTRARA E INSTALARA TODOS LOS MATERIALES EN OBRA DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS APROBADOS POR LA C.F.E. ; ASI COMO LA MANO DE OBRA QUE SE REQUIERA PARA INSTALAR EL ARRANCADOR AUTOMATICO CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO INTEGRADO, DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS POR EL PROYECTO. CODIGOS Y REGLAMENTOS. LOS ARRANCADORES AUTOMATICOS, SERAN DISEÑADOS, CONSTRUIDOS Y PROBADOS DE ACUERDO CON LA ÚLTIMA REVISION DE LAS SIGUIENTES NORMAS:

IEEE INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGIVEERS

- 155 -




ANSI AMERICAN NATIONAL STANDARS INSTITUTE NEMA NATIONAL ELECTRICAL MANUFACTURE ASOCIATION ASTM AMERICAN SOCIETY FOR TESTING MATERIALS IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION NOM NORMAS MEXICANAS

GARANTIAS

A MENOS QUE ESPECIFICAMENTE EL CONTRATISTA ESTABLEZCA LAS EXCEPCIONES EN SU PROPUESTA, LAS GARANTIAS SERAN LAS SIGUIENTES: A). - EL CONTRATISTA GARANTIZARA QUE EL EQUIPO FUNCIONARA SATISFACTORIAMENTE, DE

ACUERDO CON LAS CONDICIONES DE SERVICIO A QUE SE DISEÑO. B). - EL CONTRATISTA DARA A LA C.N.A. UNA GARANTIA POR ESCRITO CONTRA CUALQUIER DEFECTO

DE DISEÑO, MATERIALES O MANUFACTURAS DEL EQUIPO. C). - EL CONTRATISTA CORREGIRA SIN NINGUN COSTO PARA LA C.N.A. CUALQUIER DEFECTO QUE

APAREZCA DURANTE EL PERIODO DE LA GARANTIA. INSTRUCTIVOS EL CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR A LA C.N.A. TRES JUEGOS DE INSTRUCTIVOS DE TODOS LOS EQUIPOS Y COMPONENTES DE LOS SIGUIENTES TEMAS: INSTRUCTIVOS DE MONTAJE INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN INSTRUCTIVOS DE MANTENIMIENTO RECOMENDACIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA PRUEBAS DE CAMPO

PRUEBAS EN CAMPO EL CONTRATISTA DEBERA EFECTUAR LAS PRUEBAS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO QUE SEAN NECESARIOS EN CAMPO, DE ACUERDO A LO INDICADO POR LAS NORMAS YA MENCIONADAS. ESTAS PRUEBAS SERAN PREVIAS A LA ACEPTACION FINAL Y TENDRAN COMO OBJETO LA COMPROBACION DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA.

MEDICION Y FORMAS DE PAGO EL SUMINISTRO E INSTALACION SE PAGARA POR PIEZA COMPLETA, INCLUYENDO TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU TOTAL Y COMPLETA OPERACIÓN. SE ESTIMARA UN 70% DEL PRECIO UNITARIO DEL ARRANCADOR UNA VEZ QUE ESTE SE ENCUENTRE EN EL ALMACEN DE LA OBRA DEL CONTRATISTA Y ESTARA BAJO SU CUSTODIA Y RESPONSABILIDAD EL USO QUE SE LE DÉ Y EL 30% RESTANTE SE ESTIMARA CUANDO SE HAYA INSTALADO, PROBADO Y QUE ESTE EN OPERACIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO DE UNICEL. DEFINICION Y EJECUCION:

- 156 -




SE ENTENDERA POR SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO DE UNICEL (HIELO SECO), A LA SUMA DE ACTIVIDADES QUE DEBA REALIZAR EL CONTRATISTA PARA SUMINISTRAR Y COLOCAR EN JUNTAS DE DILATACION EL RELLENO CON HIELO SECO SEGÚN PROYECTO Y/O ORDENES DEL RESIDENTE DENTRO DEL PRECIO UNITARIO DEBERA INCLUIR LO SIGUIENTE: 1. - EL SUMINISTRO DEL MATERIAL PUESTO EN EL SITIO DE UTILIZACION 2. - MERMAS Y DESPERDICIOS 3. - LIMPIEZA DE LA JUNTA 4. - MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU COLOCACION MEDICION Y PAGO: EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNICEL SERA MEDIDO EN METROS LINEALES CON APROXIMACION DE UN DECIMAL, MIDIENDOSE LOS METROS LINEALES EFECTIVAMENTE COLOCADOS DE ACUERDO AL PROYECTO Y/O ÓRDENES DEL INGENIERO. SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C. DEFINICION Y EJECUCION: SE ENTENDERA POR SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C. AL CONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE DEBERA EJECUTAR EL CONTRATISTA PARA COLOCAR EN LOS LUGARES QUE SEÑALE EL PROYECTO Y/O ORDENE EL RESIDENTE, LAS PIEZAS ESPECIALES DE ESTA CLASE, Y QUE SE REQUIERAN EN LOS CRUCEROS DE PROYECTO Y EN LA CONSTRUCCION DE LAS LINEAS DE CONDUCCION, CAPTACION Y RED DE DISTRIBUCION. LAS PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C. QUE DE ACUERDO AL PROYECTO Y/O ÓRDENES DEL RESIDENTE, DEBEN SER INSTALADAS DEBIDAMENTE, PARA QUE SOPORTE LA PRESION DEL AGUA. CONSIDERANDOSE COMO PIEZAS ESPECIALES. CODOS DE DIFERENTES GRADOS, TEE, CRUZ, ADAPTADOR CAMPANA Y ESPIGA, TAPONES, COPLES DE REPARACION, REDUCCION CAMPANA Y ESPIGA ASI COMO EXTREMIDADES. DENTRO DEL PRECIO UNITARIO DEBERA CONTEMPLAR LO SIGUIENTE: 1. - SUMINISTRO DE LAS PIEZAS ESPECIALES 2. - INSTALACION DE LAS PIEZAS ESPECIALES 3. - ACARREO HASTA EL SITIO DE UTILIZACION 4. - MANO DE OBRA 5. - LUBRICANTE PARA SU INSTALACION 6. - ANILLOS DE HULE REQUERIDOS 7. - EQUIPO NECESARIO PARA SU INSTALACION 8. - EMPAQUES Y TORNILLOS

- 157 -




LOS CAMBIOS DE DIRECCION QUE MARQUE EL PROYECTO SE HARA CON LAS PIEZAS QUE LE CORRESPONDEN DE ACUERDO AL PROYECTO O EN SU CASO LO QUE ORDENE EL RESIDENTE GARANTIZANDO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO QUE SE ESTA EJECUTANDO Y SERAN DE MATERIAL ORIGINAL, EN BUEN ESTADO, SIN NINGUN DEFECTO QUE IMPIDA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA TUBERIA. MEDICION Y PAGO: EL SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C. SE CUANTIFICARA POR PIEZA. AL EFECTO SE CONTARA DIRECTAMENTE EL NUMERO DE PIEZAS INSTALADAS SEGÚN PROYECTO Y/O ORDENES DEL RESIDENTE SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C. DEFINICION Y EJECUCION: SE ENTENDERA POR SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C. AL CONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE DEBERA EJECUTAR EL CONTRATISTA PARA COLOCAR EN LOS LUGARES QUE SEÑALE EL PROYECTO Y/O ORDENE EL INGENIERO, LAS PIEZAS ESPECIALES DE ESTA CLASE, Y QUE SE REQUIERAN EN LOS CRUCEROS DE PROYECTO Y EN LA CONSTRUCCION DE LAS LINEAS DE CONDUCCION, CAPTACION Y RED DE DISTRIBUCION. LAS PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C. QUE DE ACUERDO AL PROYECTO Y/O ÓRDENES DEL INGENIERO, DEBEN SER INSTALADAS DEBIDAMENTE, PARA QUE SOPORTE LA PRESION DEL AGUA. CONSIDERANDOSE COMO PIEZAS ESPECIALES A: CODOS DE DIFERENTES GRADOS, TEE, CRUZ, ADAPTADOR CAMPANA Y ESPIGA, TAPONES, COPLES DE REPARACION, REDUCCION CAMPANA Y ESPIGA ASI COMO EXTREMIDADES. DENTRO DEL PRECIO UNITARIO DEBERA CONTEMPLAR LO SIGUIENTE: 9. - SUMINISTRO DE LAS PIEZAS ESPECIALES 10. - INSTALACION DE LAS PIEZAS ESPECIALES 11. - ACARREO HASTA EL SITIO DE UTILIZACION 12. - MANO DE OBRA 13. - LUBRICANTE PARA SU INSTALACION 14. - ANILLOS DE HULE REQUERIDOS 15. - EQUIPO NECESARIO PARA SU INSTALACION 16. - EMPAQUES Y TORNILLOS LOS CAMBIOS DE DIRECCION QUE MARQUE EL PROYECTO SE HARA CON LAS PIEZAS QUE LE CORRESPONDEN DE ACUERDO AL PROYECTO O EN SU CASO LO QUE ORDENE EL RESIDENTE GARANTIZANDO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO QUE SE ESTA EJECUTANDO Y SERAN DE MATERIAL ORIGINAL, EN BUEN ESTADO, SIN NINGUN DEFECTO QUE IMPIDA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA TUBERIA.

- 158 -




MEDICION Y PAGO: EL SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C. SE CUANTIFICARA POR PIEZA. AL EFECTO SE CONTARA DIRECTAMENTE EL NUMERO DE PIEZAS INSTALADAS SEGÚN PROYECTO Y/O ORDENES DEL INGENIERO. OPER-O1.- OPERACION TRANSITORIA DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE. DEFINICION Y EJECUCION:

EN ESTE CONCEPTO QUEDAN INCLUIDAS TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES ENCAMINADAS A OPERAR EFICIENTEMENTE TODOS LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE INCLUIDOS EN ESTE CONTRATO, DURANTE

LOS DIAS SIGUIENTES A LA FECHA DE AVISO POR PARTE DE LA EMPRESA ALA COMISION NACIONAL DEL AGUA DE LAS OBRAS QUE SE ENCUENTRAN CONCLUIDAS Y OPERANDO.

EN CASO DE QUE EL CONTRATO CONSTE DE DOS O MAS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EL CONTRATISTA ELABORARA UN PROGRAMA EN EL CUAL QUEDE ESTABLECIDO LOS DIFERENTES DIAS QUE LA EMPRESA CONTRATISTA ESTARA OPERANDO CADA UNO DE LOS SISTEMAS CONJUNTAMENTE CON EL PATRONATO DE AGUA POTABLE. DE MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA SE INDICAN LAS ACTIVIDADES QUE DEBERAN REALIZAR EN ESTE CONCEPTO. A).- RECORRIDO PARA VERIFICAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE TODAS LAS PARTES QUE COMPONEN LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE (CAPTACIONES, LINEAS DE CONDUCCION, VAEAS, DESFOGUES, CAJAS ROMPEDORAS DE PRESION, TANQUES DE REGULARIZACION, REDES DE DISTRIBUCION, TOMAS, HIDRANTES, EQUIPOS DE CLORACION, VALVULA DE FLOTADOR, ETC.). B).- CAPACITACION DEL PERSONAL DEL PATRONATO DE AGUA POTABLE EN LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE TODAS LAS PARTES DEL SISTEMA (LMPIEZA DE FUENTES, CHECAR NIVELES DE ACEITE EN MOTORES, ARRANQUE Y PARO DE LOS MISMOS, CHECAR MANOMETROS OPERACION Y LIMPIEZA DE VALVULAS EN GENERAL; DOSIFICACION DE HIPOCLORITO, LIMPIEZA DE TANQUES, ETC. ) Y TODAS LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA OPERACIÓN. MEDICION Y PAGO: LA MEDICION Y PAGO DE ESTE CONCEPTO SERA POR DIA DE OPERACION, INDEPENDIENTEMENTE DE LA LOCALIDAD EN QUE SE ESTE OPERANDO, ESTO QUIERE DECIR QUE SI EN UN MISMO DIA SE VISITAN 2 O MAS SISTEMAS, LA OPERACIÓN SERA DE UN DIA. PARA EL PAGO DE ESTE CONCEPTO SE ENTREGARA UN REPORTE SEMANAL DONDE SE INDIQUEN TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DIARIAMENTE DURANTE LA OPERACIÓN DE LOS DIFERENTES SISTEMAS, FIRMADO POR LOS REPRESENTANTES DE LOS PATRONATOS, SUPERVISORAS, ATENCIÓN SOCIAL Y EL CONTRATISTA. OPER-O2.- OPERACION TRANSITORIA DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE. DEFINICION Y EJECUCION:

EN ESTE CONCEPTO QUEDAN INCLUIDAS TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES ENCAMINADAS A OPERAR EFICIENTEMENTE TODOS LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE INCLUIDOS EN ESTE CONTRATO, DURANTE

LOS DIAS SIGUIENTES A LA FECHA DE AVISO POR PARTE DE LA EMPRESA ALA COMISION NACIONAL DEL AGUA DE LAS OBRAS QUE SE ENCUENTRAN CONCLUIDAS Y OPERANDO.

- 159 -




EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR LA OPERACIÓN TRANSITORIA DE TODO EL SISTEMA, A UN CUANDO EN EL PRESENTE CONTRATO CONTEMPLE LA REHABILITACIÓN DE UNA PARTE DEL SISTEMA DE AGUA

POTABLE. EN CASO DE QUE EL CONTRATO CONSTE DE DOS O MAS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EL CONTRATISTA ELABORARA UN PROGRAMA EN EL CUAL QUEDE ESTABLECIDO LOS DIFERENTES DIAS QUE LA EMPRESA CONTRATISTA ESTARA OPERANDO CADA UNO DE LOS SISTEMAS CONJUNTAMENTE CON EL PATRONATO DE AGUA POTABLE. DE MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA SE INDICAN LAS ACTIVIDADES QUE DEBERAN REALIZAR EN ESTE CONCEPTO. A).- RECORRIDO PARA VERIFICAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE TODAS LAS PARTES QUE COMPONEN LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE (CAPTACIONES, LINEAS DE CONDUCCION, VAEAS, DESFOGUES, CAJAS ROMPEDORAS DE PRESION, TANQUES DE REGULARIZACION, REDES DE DISTRIBUCION, TOMAS, HIDRANTES, EQUIPOS DE CLORACION, VALVULA DE FLOTADOR, ETC.). B).- CAPACITACION DEL PERSONAL DEL PATRONATO DE AGUA POTABLE EN LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE TODAS LAS PARTES DEL SISTEMA (LIMPIEZA DE FUENTES, CHECAR NIVELES DE ACEITE EN MOTORES, ARRANQUE Y PARO DE LOS MISMOS, CHECAR MANOMETROS OPERACION Y LIMPIEZA DE VALVULAS EN GENERAL; DOSIFICACION DE HIPOCLORITO, LIMPIEZA DE TANQUES, ETC. ) Y TODAS LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA OPERACIÓN. MEDICION Y PAGO: LA MEDICION Y PAGO DE ESTE CONCEPTO SERA POR DIA DE OPERACION, INDEPENDIENTEMENTE DE LA LOCALIDAD EN QUE SE ESTE OPERANDO, ESTO QUIERE DECIR QUE SI EN UN MISMO DIA SE VISITAN 2 O MAS SISTEMAS, LA OPERACIÓN SERA DE UN DIA. PARA EL PAGO DE ESTE CONCEPTO SE ENTREGARA UN REPORTE SEMANAL DONDE SE INDIQUEN TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DIARIAMENTE DURANTE LA OPERACIÓN DE LOS DIFERENTES SISTEMAS, FIRMADO POR LOS REPRESENTANTES DE LOS PATRONATOS, SUPERVISORAS, ATENCIÓN SOCIAL Y EL CONTRATISTA.

- 160 -




Documento No. PT-11

Minuta de la junta de aclaraciones (Anexar copia)

- 161 -




Documento No. PT-12

Adendos

- 162 -




lugar y fecha:

* A d e n d o s *

No. Orden

Materia o asunto de que se trata

1 En los catálogos de conceptos y cantidades de Obra para expresión de precios

unitarios monto total de la proposición correspondiente a la construcción de la obra correspondiente, se deberá tomar en consideración lo siguiente:

2 El contratista ganador se compromete a entregar los planos definitivos de la Obra ejecutada al término de la misma.

3 El contratista ganador deberá presentar dentro de los 20 días naturales después del inicio un programa de ejecución de Obra por concepto y la explosión de insumos mensuales.

4 Costo de financiamiento: el contratista debe presentar este cálculo como se indica en el punto 22.2 del documento 16 hoja 7 de las bases de la Licitación.

5 En la Obra se atenderá con prioridad a lo establecido a lo establecido en el proyecto, conceptos, especificaciones y procedimientos constructivos específicos de este trabajo, y lo no contenido en esos documentos regirá lo indicado en las especificaciones generales o lo que determine la supervisión

6 En los concretos hidráulicos se utilizará cemento normal de la marca cruz azul, apasco, tolteca o similar, siempre y cuando cumpla con la resistencia y especific. indicadas en el proyecto ejecutivo, si no se indica en la tarjeta de precios unit., se consideraran incluidos.

7 El material mejorado que se utilizará como relleno será el que cumpla con las especificaciones y el banco que reúna este requisito, propuesto, por el contratista, contara con el vo. bo. de la supervisión.

8 Los acarreos de materiales fuera de la Obra a cualquier distancia producto del despalme, deshierbe y excavación no utilizable, deberán considerarse dentro de la tarjeta de precio unitario. si no se indican dentro de la tarjeta, se consideraran incluidos.

9 El mejoramiento al acceso a la Obra y los sobreacarreos de materiales deberán considerarse dentro de la tarjeta de precio unitario, si no se indican o desglosan dentro de la tarjeta, se consideran incluidos.

10 En las excavaciones a mano en terreno investigado en Obra a cualquier profundidad deberá considerarse dentro de la tarjeta de precio unitario los conceptos de: achique, afine, ademe, traspaleo, desasolve y acarreo libre dentro y fuera de la Obra, si no se indican o desglosan dentro de la tarjeta, se consideran incluidos.

11 Para los conceptos que tienen concreto aparente solo se permitirá el uso de cimbra de buena calidad que reúna los requisitos por especificación

12 Los consumos de energía eléctrica y suministro de agua que genera la Obra, deberán ser cubiertos por la empresa.

13 No es permitido el uso de las instalaciones existentes, así como no se

- 163 -




reconocerán los adeudos que la empresa deje en las comunidades. 14 Deberá considerarse dentro de la tarjetas de precio unitario pruebas de

laboratorio de los concretos, pruebas de revenimientos y pesos de los concretos a utilizar en los elementos estructurales, por lo que deberá de tener personal técnico capacitado y equipo necesario permanente en la Obra para las pruebas necesarias hasta finalizar los trabajos y presentar por escrito el resultado de cada evento cuyos resultados deberán ser anexados en la(s) estimaciones), correspondiente(s), si no se indican o desglosan, se consideraran incluidos.

15 El contratista deberá presentar el análisis de precio unitario de los conceptos extraordinarios, con 15 días de anticipación a la ejecución, debidamente soportados e indicando los volúmenes a ejecutar, croquis y validados por la supervisión.

16 Es obligación del contratista contar con residente con experiencia en cada una de las Obras.

17 El día del inicio real de Obras y para el evento de trazo y nivelación el contratista deberá llevar la mano de Obra, materiales y herramientas necesarias.

18 La dosificación de los materiales requeridos para la elaboración del concreto, para la f’c fijada en proyecto y/o ordenada por la Comisión, será determinada porel contratista bajo su exclusiva responsabilidad a partir de datos proporcionados por escrito de un laboratorio y puede ser modificada de acuerdo con las resistencias obtenidas durante el transcurso de la Obra.

19 Con respecto a los bancos de materiales para agregados (grava y arena) será aquel que indique la supervisión y sea acorde a las especificaciones, así mismo deberá de presentar un estudio de laboratorio en el que se indique la dosificación a utilizarse.

20 Todas las Obras de estructura metálica deberán ser pintadas antes de colocarla con pintura anticorrosiva y esmalte, de acuerdo a especificaciones de proyectos

21 Las compactaciones que se realicen con pisón de mano o medios mecánicos al 90% según prueba proctor, se deberán de presentar por escrito en estimaciones los resultados obtenidos de un laboratorio, considerando el costo dentro de la tarjeta de precios unitarios, si no le indican en tarjeta de precios unitarios, se consideraran incluidos.

22

El contratista ganador deberá de presentar al final de la Obra una (1) fotografía representativa de la misma, de tamaño 40 x 50 cms. con bastidor.

23 El contratista ganador se compromete a suministrar y colocar un letrero alusivo a la Obra con medidas y leyenda de acuerdo al croquis proporcionado por la COMISIÓN, mismo que deberá considerar en el desglose de costos indirectos.

24 En todas las tarjetas de precios unitarios, la descripción de las leyendas deberá ser completa tal como se indican en el catálogo de la Licitación.

25 El contratista ganador deberá de presentar mensualmente y al finalizar la Obraun álbum fotográfico y reporte técnico en forma cronológica de los trabajos

- 164 -




ejecutados. 26 El costo de suministro de los materiales es puestos en lugar de la Obra,

debiendo hacer todas las consideraciones e incluirlas en el precio unitario, de no hacerlo se considerara incluido.

- 165 -




Documento No. PT-13

Descripción de la planeación integral

Descripción del procedimiento constructivo

- 166 -




Documento No. PT-14

Listado de los costos de los materiales puestos en el sitio de los trabajos,

- 167 -




GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

DIRECCION DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES

LICITACION No. numero de concurso FECHA: 01-Sep-2008

Obra: Nombre de La Obra1

Nombre de La Obra2

Nombre de La Obra3

Lugar: Direccion de la Obra, Ciudad/Mpio de la Obra, Estado

DOCUMENTO

SU EMPRESA, S.A. DE C.V. Persona Responsable PT-14

Licitante Cargo del Responsable

LISTADO DE LOS COSTOS DE MATERIALES PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE FLETES, MANIOBRAS Y ACARREOS

CODIGO DESCRIPCION DEL MATERIAL UNIDA

D

Costo

Unitario

COSTO PUESTO

de

AdquisicioAcarreo Maniobra Almacenaje Derechos Mermas EN OBRA

MATERIALES

1. ALAMBRE RECOCIDO KG $7.26 $7.26

2. ALAMBRON KG $6.31 $6.31

3. VARILLA DE 3/8" 9.5 MM KG $5.57 $5.57

4. VARILLA DE 1/2" 12.7 MM KG $5.57 $5.57

6013 SOLDADURA ELECTRODO 6013 DE 1/8" KG $22.87 $22.87

7018 SOLDADURA ELECTRODO 7018 KG $26.62 $26.62

ACEITE ACEITE LTO $19.94 $19.94

ACETILENO ACETILENO CIL $305.35 $305.35

AGUA AGUA ( MANEJO) M3 $14.96 $14.96

ANCLA8 ANCLA DE 1" DE DIAM. DE 90 CM. C/TUERCA PZA $48.61 $48.61

ARENA ARENA M3 $113.02 $10.00 $123.02

BARROTE BARROTE DE PINO DE 3a DE 1.5"x3.5"x8.25' PZA $24.20 $24.20

BIBTEJ BIBEL Y TEJUELO DE 1 1/2" JGO $27.95 $27.95

BISAGRAT BISAGRA TUBULAR PZA $4.24 $4.24

CAL CALHIDRA TON $1,149.50 $1,149.50

CE500 CERRADURA DE SOBREPONER PZA $81.31 $81.31

CEMENTOG CEMENTO GRIS TON $1,683.11 $1,683.11

CL203 BIRLO P/TECHO C/TCA Y 2 ROND. DE 3/16 x CTO $138.77 $138.77

CLAVO4 CLAVOS DE 2 A 4" KG $7.26 $7.26

CO06 PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 BCO. Y COLS LT $44.14 $44.14

CO08 PRIMARIO ANTICORROSIVO No.2, 89-97 BLANC LT $34.67 $34.67

DIESEL DIESEL LTO $5.45 $5.45

DUELA DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4"x3.5"x8.25'' PZA $20.33 $20.33

FB069 VIGA IPR DE 6x4", 8x4" Y 12x4" TON $7,468.51 $7,468.51

FB099 PLACA A-36 DE 3 Y 4'' DE 3/16" A 1/2" TON $6,352.50 $6,352.50

- 168 -




Documento No. PT-15 Cálculo del factor de salario real

- 169 -




- 170 -




- 171 -




Documento No. PT-16

Tabulador de salarios base

- 172 -






Dependencia:

Licitación y/o Concurso No. Fecha: 23-Dic-15

Obra:

DOCUMENTO

FECHA INICIO: 06 ENERO 2016 TERMINO: 04 ABRIL 2016 P.E. 90 D.N. PT-16

Lugar: LAS MARGARITAS

Ciudad:LAS MARGARITAS, CHIAPAS

TABULADOR DE SALARIO BASE

Código Concepto UnidadSalario Base por

Jornal

MANO DE OBRA

%MOCABO CABO DE OFICIO %MO 1278.70

MO01-200 MO_ALBAÑIL JOR 123.92

MO01-300 MO_FIERRERO JOR 123.92

MO03-200 MO_PEON JOR 65.82

MO03-300 MO_AYUDANTE GENERAL JOR 77.46

MO04-200 MO_CABO JOR. 139.39

MO05 MO_OP. VEHICULO PESADO JOR 139.39

MO06-200 MO_CARPINTERO OBRA NEGRA JOR 123.92

MO07-200 MO_ELECTRICO JOR 131.67

MO08-200 MO_FONTANERO JOR 131.67

MO09-200 MO_HERRERO JOR 131.67

MO11-200 MO_PINTOR JOR 123.92

MOALB01 OF. ALBAÑIL JOR 154.90

MOAYUD02 AYUDANTE GENERAL JOR 85.21

MOCUAD02 TOPOGRAFO JOR 154.90

MOMM01 OFICIAL ALUMINERO JOR 131.67

MOMM03 OFICIAL EBANISTA JOR 131.67

MOTECN01 TECNICO EN INSTALACIONES JOR 162.63

- 173 -




Documento No. PT-17

Tabulador de salarios reales

- 174 -






Dependencia:


Obra:

DOCUMENTO




TABULADOR DE SALARIOS REALES

Código Concepto UnidadSalario Base

por Jornal

Factor Salario

RealSalario Real

MANO DE OBRA

%MOCABO CABO DE OFICIO %MO 1278.70 0.000000 0.00

MO01-200 MO_ALBAÑIL JOR 123.92 1.759549 218.04

MO01-300 MO_FIERRERO JOR 123.92 1.759549 218.04

MO03-200 MO_PEON JOR 65.82 1.888006 124.27

MO03-300 MO_AYUDANTE GENERAL JOR 77.46 1.846890 143.06

MO04-200 MO_CABO JOR. 139.39 1.743209 242.99

MO05 MO_OP. VEHICULO PESADO JOR 139.39 1.743209 242.99

MO06-200 MO_CARPINTERO OBRA NEGRA JOR 123.92 1.759549 218.04

MO07-200 MO_ELECTRICO JOR 131.67 1.750851 230.53

MO08-200 MO_FONTANERO JOR 131.67 1.750851 230.53

MO09-200 MO_HERRERO JOR 131.67 1.750851 230.53

MO11-200 MO_PINTOR JOR 123.92 1.759549 218.04

MOALB01 OF. ALBAÑIL JOR 154.90 1.730276 268.02

MOAYUD02 AYUDANTE GENERAL JOR 85.21 1.825655 155.56

MOCUAD02 TOPOGRAFO JOR 154.90 1.730276 268.02

MOMM01 OFICIAL ALUMINERO JOR 131.67 1.750851 230.53

MOMM03 OFICIAL EBANISTA JOR 131.67 1.750851 230.53

MOTECN01 TECNICO EN INSTALACIONES JOR 162.63 1.724602 280.47

- 175 -




Documento No. PT-18

Importe de la mano de obra gravable para el cálculo del impuesto sobre nomina

- 176 -






Dependencia:


Obra:

DOCUMENTO




LISTADO DE MANO DE OBRA GRAVABLE PARA EL CALCULO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA

Código Concepto Unidad Fecha CantidadSalario Base por

Jornal

Factor Base de

CotizacionImporte

MANO DE OBRA

%MOCABO CABO DE OFICIO %MO 23-Dic-2015 1278.70 0.000000 0.00

MO01-200 MO_ALBAÑIL JOR 22-Dic-2015 686.76762 123.92 1.045200 88,950.14

MO01-300 MO_FIERRERO JOR 22-Dic-2015 51.456116 123.92 1.045200 6,664.60

MO03-200 MO_PEON JOR 22-Dic-2015 1,099.388352 65.82 1.045200 75,637.92

MO03-300 MO_AYUDANTE GENERAL JOR 22-Dic-2015 1,218.753093 77.46 1.045200 98,670.25

MO04-200 MO_CABO JOR. 22-Dic-2015 226.350029 139.39 1.045200 32,976.94

MO05 MO_OP. VEHICULO PESADO JOR 22-Dic-2015 0.945375 139.39 1.045200 137.73

MO06-200 MO_CARPINTERO OBRA NEGRA JOR 22-Dic-2015 41.44025 123.92 1.045200 5,367.34

MO07-200 MO_ELECTRICO JOR 22-Dic-2015 255.10268 131.67 1.045200 35,107.23

MO08-200 MO_FONTANERO JOR 22-Dic-2015 37.749114 131.67 1.045200 5,195.03

MO09-200 MO_HERRERO JOR 22-Dic-2015 161.585845 131.67 1.045200 22,237.44

MO11-200 MO_PINTOR JOR 22-Dic-2015 270.69071 123.92 1.045200 35,059.86

MOALB01 OF. ALBAÑIL JOR 22-Dic-2015 259.064198 154.90 1.045200 41,942.49

MOAYUD02 AYUDANTE GENERAL JOR 22-Dic-2015 349.486546 85.21 1.045200 31,125.27

MOCUAD02 TOPOGRAFO JOR 22-Dic-2015 2.3005 154.90 1.045200 372.45

MOMM01 OFICIAL ALUMINERO JOR 22-Dic-2015 53.695783 131.67 1.045200 7,389.61

MOMM03 OFICIAL EBANISTA JOR 22-Dic-2015 357.03722 131.67 1.045200 49,135.46

MOTECN01 TECNICO EN INSTALACIONES JOR 22-Dic-2015 15.4489 162.63 1.045200 2,626.00

538,595.76

- 177 -




Documento No. PT-19

Listado de maquinaria y equipo de construcción que se utilizará en la ejecución de la obra, (con anexo)

TI

Tp)

TI

Tp( PsFsr

- 178 -






Dependencia:


Obra:

DOCUMENTO




RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

Maquina Clasificacion Nombre de la Usos Fecha Ubicación Disponibilidad

No

Codificacion

Maquinaria o Equipo MarcaModelo Actuales Utilización actual estado Propio

Opción a

CompraArrendada

EQUIPO Y HERRAMIENTA

1 CF<SOL100 SOLDADORA ARCO MILLER 06-Ene-16 CHIAPAS P

2 CFBOM01 BOMBA AUTOCEBANTE 4 H.P. 06-Ene-16 CHIAPAS P

3 CFCAM01 CAMION VOLTEO 7 M3 06-Ene-16 CHIAPAS P

4 CFESM01 ESMERIL ELECTRICO B&D 06-Ene-16 CHIAPAS P

5 CFGA0101 REVOLVEDORA PARA CONCRETO 1 SACO 06-Ene-16 CHIAPAS P

6 CFGA0103 VIBRADOR 06-Ene-16 CHIAPAS P

7 CFSOLAU001 SOPLETE DE AIRE 06-Ene-16 CHIAPAS P

8 CFTALD01 TALADRO BLOQUERO 1/2" 06-Ene-16 CHIAPAS P

9 CFTOP01 EQUIPO TOPOGRAFICO 06-Ene-16 CHIAPAS P

- 179 -




FORMATO DE CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

Información mínima que debe contener la carta en papel membretado de la empresa que dará en

arrendamiento la maquinaria y equipo de construcción.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a __ /mes/año (Nombre del Director General) C Director General De la Comisión e Infraestructura Hidráulica Presente. Me refiero al Resumen de la Convocatoria publicada el día _____ de ________________ de ______ donde se convoca a participar en la Licitación Pública Nacional No. ___________ Para la ejecución de la obra ___________________________________En la localidad ____________ Municipio ______________________ Arrendador: El suscrito Nombre del apoderado o representante legal a nombre y representación de Nombre de la empresa manifiesto bajo protesta de decir verdad, que la empresa que represento dará en arrendamiento la maquinaria y/o equipo a continuación detallado. Arrendatario: Nombre del apoderado o representante legal a nombre y representación de Nombre de la empresa manifiesto bajo protesta de decir verdad, que la empresa que represento contratará en arrendamiento la maquinaria y/o equipo, a continuación detallado.

Listado de Maquinaria y Equipo, que posteriormente se usará

Maquina No

Nombre de la Maquinaria o

Equipo

Valor

comercial actual

%

de vida útil

Modelo

Ubicación actual

estado

Disponibilidad


Arrendador ____________________________ (Nombre del Representante Legal) Cargo

Arrendatario: ____________________________ (Nombre del Representante Legal) Cargo

- 180 -




Documentos que integran la Propuesta Económica

Contenido

Se Entenderá por PE

Propuesta Económica. Documento No.PE- 20

Escrito de la Propuesta Económica. Documento No. PE- 21

Catálogo de conceptos y resumen de presupuesto.

Debe ser entregado y firmado en original Integrado por: unidades de Medición, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos en número letra, e importes parciales y el total de la proposición, agregando a este último el impuesto al valor agregado.

Se sugiere presentar el catálogo de manera individual con broche bacco, dentro del sobre único que contiene la propuesta técnica-económica. Con la finalidad de agilizar el proceso y será rubricado por los funcionarios y contratistas correspondientes.

Documento No. PE - 22

Análisis detallado de los precios unitarios de todos los conceptos de obra y básicos.

Llámese conceptos de obra y básicos que participan en el presupuesto, indicando todos los insumos que lo integran, de conformidad con las especificaciones técnicas, así como las cantidades que intervienen, Los precios unitarios deberán estructurarse por costos directos, costos indirectos, costos de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el contratista, por estar convenidas como obligaciones adicionales que se aplican después de la utilidad del precio unitario porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecución de los trabajos. .

- 181 -




Los costos directos incluirán los cargos por conceptos de materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipo de construcción.


Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción.

Determinados con base en el precio y rendimiento de estos, considerados como nuevos y acorde a las condiciones de ejecución del concepto de trabajo correspondiente.

Documento No. PE - 24 Listado de costos horarios de la maquinaria y equipo de

construcción. Listado de los costos horarios de la maquinaria y equipo deconstrucción calculados en el documento No. PE-23


Listado de los insumos que intervienen en la integración de la propuesta agrupando por:

Mano de obra, materiales y equipo de instalación permanente y maquinaria de construcción.

Documento No. PE - 26 Análisis de costos indirectos, costos de financiamiento,

cargo por utilidad y cargos adicionales.

26.1. Análisis de los costos indirectos. Deberán analizarse detalladamente e incluir este análisis en este documento y estarán representados como un porcentaje del costo directo; dichos costos se desglosaran en los correspondientes a la administración de oficinas centrales, a los de la obra y a los de seguros y fianzas.

26.2. Análisis del costo de financiamiento de los trabajos. Estará representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos; para la determinación de este costo deberán considerarse los gastos que realizara el contratista en la ejecución de los trabajos, los pagos por anticipos y estimaciones que recibirá y la tasa de interés que aplicara. 26.3. Cargo por utilidad y cargos adicionales Cargo por utilidad.- El cargo por utilidad será fijado por el contratista mediante un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento con fundamento en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos que a la letra dice: “Por el servicio de vigilancia,

- 182 -




inspección y control que las leyes de la materia encomiendan a la Secretaría de la Función Pública, los contratistas con quienes se celebren contratos de obra pública y de servicios relacionados con la misma, pagarán un derecho equivalente al cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo”.

Cargos adicionales.- Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el contratista, por estar convenidas como obligaciones adicionales que se aplican después de la utilidad porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecución de los trabajos.

Los documentos Nos. PE-22y PE-26 deberán elaborarse de acuerdo a los ejemplos que se anexan. (anexo No. 2)


Programas de montos mensuales:

Conforme a la secuencia de construcción establecido en el proyecto ejecutivo.

27.1. Ejecución de los trabajos detallados por conceptos, consignando por periodos las cantidades por ejecutar e importes correspondientes.

27.2. La utilización de la maquinaria y equipo de construcción.

27.3. Adquisición de materiales y equipo de instalación permanente.

27.4. Utilización del personal técnico, administrativo y obrero, encargado directamente de la ejecución de los trabajos.

27.5. Utilización del personal técnico, administrativo y de servicios encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos.

La presente relación constituye las bases de la licitación, verifique que contenga la totalidad de los documentos, consulte las instrucciones, formularios, condiciones y especificaciones que integran la oferta, debiendo presentarlos el día de la presentación y contenido de la propuesta técnica-económica.

- 183 -




Documento no. PE- 20

Escrito de la propuesta económica

1/3

- 184 -




Escrito de la propuesta económica

Lugar y fecha de expedición Ing. Bruno Jesús Martínez Mejía Director de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica Presente. Me refiero a la invitación fechada el día ____ del mes de ______________2016, con la que se invita al (el/los) que suscribe (n) a participar en la Licitación No. _____ Para la(s) Obra (s): Licitación No. Sobre el particular por mi propio derecho, en su caso o como representante legal de la compañía: _________________________________________________ Manifiesto a usted lo siguiente: Se han recogido oportunamente las bases de la Licitación, relativas para la preparación, integración y celebración de las mismas para presente Licitación de que se trata, enterados de su contenido y aceptando íntegramente, para tal efecto se han tomado las debidas notas a que nos sujetamos. Igualmente expongo que se han tomado las providencias que se contraen en las citadas bases y que hemos tenido la debida participación de lo tratado y asentado tanto en la (s) minuta (s) de la (s) junta (s) de aclaraciones como de (el/los) adendo (s) que se han generado al respecto, así también declaro que mi representada posee y conoce toda la información adicional proporcionada por la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica como complemento de la documentación inicial que se recibió. Así mismo, manifiesto que esta empresa conoce las especificaciones generales de construcción que tiene en vigor la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica y las especificaciones particulares que junto con toda la documentación técnica afectan en lo conducente al Licitación correspondiente y demás actos que de el se deriven. De acuerdo con lo anterior, se presenta la siguiente proposición con un importe de: $ Más IVA. Importe total: (número y letra)

2/3

- 185 -




Cuyo desglose y resumen aparecen en el catálogo de conceptos y cantidades de Obra del documento No. PE-21 siendo el plazo de ejecución de 130 días naturales calendarios contados a partir del aviso de inicio de Obra que la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica de por escrito al contratista. La validez de la oferta será de 30 días calendario a partir de la fecha de celebración de la Licitación: Además comunico y manifiesto que mi representante técnico en la Obra será el C. __________________ Acreditado como tal por el colegio de: ________________________________ y con cedula profesional no.______________________ de fecha: ___ de _______________ de ______

Expedida por la Dirección General de profesiones de la Secretaria de Educación Pública y que conoce toda la documentación legal y técnica a que se sujetara en lo conducente, la ejecución de la Obra que se llevara a cabo. El C. _________________________________________en representación de la empresa ______________________________________________ acredita la existencia legal de la sociedad con escrituras constitutivas no. __________de fecha_______________________________________otorgado por el notario público No. __________ Lic. ______________________________________________de la ciudad de _______________________________dicha escritura quedo inscrita en el registro público de la propiedad, sección ___________ con el No. ________________ de fecha _____________

así mismo, en el caso de resultar ganador, el contrato deberá ser firmado por el c. ________________________________que tiene el cargo _____________________________________ según: ( ) Testimonio de la escritura enunciada anteriormente ( )Poder notarial no. _________ de fecha _______________________otorgado ante la fe del notario público no. __________ Lic. ______________________________________________de la ciudad de _______________________________. Los datos de la empresa son: Registro federal de contribuyentes ____________________ Registro en el I.M.S.S.S. _______________________ registro enla C.M.I.C. _________________________ la empresa está ubicada en el no. _____________en las calles de _________________________ colonia ____________________ de la ciudad de _______________________ código postal ___________________ y teléfonos _______________________.

3/3

- 186 -




Por último se manifiesta que esta proposición se presenta integrada como se estipula en las bases de la Licitación.

Atentamente

El Representante Legal del Licitante

Nombre, cargo y firma

- 187 -




Documento No. PE- 21

Catálogo de conceptos y resumen de presupuesto

- 188 -




- 189 -




- 190 -





Análisis detallado de los precios unitarios de todos los conceptos de Obra y Básicos

- 191 -




Par: A02 ánalisis no. 5


COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA


LICITACION No. numero de concurso FECHA: 01/09/200X


Nombre de La Obra2

Nombre de La Obra3


DOCUMENTO

SU EMPRESA, S.A. DE C.V. Persona Responsable 22

Licitante Cargo del Responsable Firma Licitante

INTEGRACION DE PRECIOS UNITARIOS

CODIGO CONCEPTO UNIDAD COSTO CANTIDAD IMPORTE %

Análisis: ACERC4 Unidad: TON

Acero de refuerzo en cimentacion del No. 4, de Fy=4200 kg/cm2, incluye: materiales,

acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

1. ALAMBRE RECOCIDO KG $7.26 40.000000 $290.40 3.34%

4. VARILLA DE 1/2" 12.7 MM KG $5.57 1,070.000000 $5,959.90 68.58%

Subtotal: MATERIALES $6,250.30 71.92%

MANO DE OBRA

1F1A CUADRILLA No 6 (1 FIERRERO + 1 AYUDANTE) JOR $526.46 4.500000 $2,369.07 27.26%

Subtotal: MANO DE OBRA $2,369.07 27.26%


%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $2,369.07 0.030000 $71.07 0.82%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $71.07 0.82%

Costo directo $8,690.44

INDIRECTOS 15.5479% $1,351.18

Suma 1 $10,041.62

FINANCIAMIENTO 0.488% $49.00

Suma 2 $10,090.62

UTILIDAD 9.6774% $976.51

Suma 3 $11,067.13

CARGOS ADICIONALES

SFP=5 AL MILLAR (Suma3 / (1-0.005) - Suma3) $55.61

IMPUESTO SOBRE NÓMINA 2.00% $0.02

PRECIO UNITARIO $11,122.74

(* ONCE MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS 74/100 M.N. *)

Cantidad utilizada de este concepto en el presupuesto 3.6 Importe: 40041.86

- 192 -




Documento no. PE- 23

Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción

- 193 -





Licitacin y/o CONCURSO N°: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

DOCUMENTO

PE-23

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE FECHA DE: INICIO: TERMINACION: PLAZO:

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:

HOJA: DE:

ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

EQUIPO No. CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

DATOS GENERALES: TIPO DE COMBUSTIBLE : ___ GASOLINA ___ DIESEL ___ OTRO _____________________

( Pm ) PRECIO DE LA MÁQUINA $ ( HP ) POTENCIA NOMINAL HP

( Pn ) VALOR DE LAS LLANTAS $ ( Fo ) FACTOR DE OPERACIÓN

( Pa) VALOR DE EQUIP. ACC. O/Y PZAS. ESP. $ ( HPop ) POTENCIA DE OPERACIÓN ( HP x Fo ) HP

( Vm) VALOR DE LA MÁQUINA $ ( Gh ) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE LITROS/ HR.

( Vr ) VALOR DE RESCATE Vm $ ( Pc ) PRECIO DEL COMBUSTIBLE LITRO

( Ve ) VIDA ECONÓMICA HORAS ( C ) CAPACIDAD DEL CARTER LITROS

(Ed) EDAD AÑOS ( t ) HORAS ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE

( IC ) INDICADOR ECONÓMICO ( Ah ) CANTIDAD DE LUBRICANTE HORAS

( i ) TASA DE INTERES ANUAL ( PI ) COSTO DEL LUBRICANTE LITROS/HR.

( Hea ) HORAS EFECTIVAS POR AÑO HORAS ( Vn ) VIDA DE LAS LLANTAS LITRO

( IES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS ( Va ) VIDA DEL EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP. HORAS

( s ) PRIMA ANUAL PROMEDIO ( Ht ) HORAS EFECTIVAS POR TURNO HORAS

( Ko ) MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR % ( Sr ) SALARIOS POR TURNO HORAS

( Ga ) CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LUB. =C/t LITROS/HR. TURNO

I.- CARGOS FIJOS :

I.1.- DEPRECIACIÓN D = ( Vm - Vr ) / Ve =

I.2.- INVERSIÓN Im = ( Vm + Vr ) i / 2 Hea =

I.3.- SEGUROS Sm = ( Vm+ Vr ) s / 2 Hea =

I.4.- MANTENIMIENTO Mm = Ko x D =

( 1 ) SUMA CARGOS FIJOS

II.- CONSUMOS :

II.1.- COMBUSTIBLES Co = Gh x Pc =

II.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA =

II.3.- LUBRICANTES Lb=(Ah+Ga) Pa =

II.4.- LLANTAS N = Pn /Vn = =

II.5.- EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP. Ae = Pa /Va = =

( 2 ) SUMA CONSUMOS

III.- OPERACIÓN :

CATEGORIAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

( Sr ) = $ III.1.- OPERACIÓN Po = Sr / Ht = =

( 3 ) SUMA OPERACION

COSTO DIRECTO POR HORA ( 1 ) + ( 2 ) + ( 3 ) = $

- 194 -





Listado de costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción

- 195 -




Dependencia:

Licitación y/o Concurso No.

Obra: FECHA: 01-Sep-2008

Nombre de La Obra1

FECHA INICIO: 06 ENERO 2016 TERMINO: 04 ABRIL 2016 P.E. 90 D.N.Nombre de La Obra2

Lugar: LAS MARGARITASNombre de La Obra3

Ciudad:LAS MARGARITAS, CHIAPASDireccion de la Obra, Ciudad/Mpio de la Obra, Estado

LISTADO DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CALCULADOS EN EL DOCTO. No. PE-23

Código Descripcion de la máquina Unidad Costo por Hora


%MO00001 %MO

%MO00002 %MO

CF<SOL100 HRS 21.36

CFBOM01 HRS 11.30

CFCAM01 HRS 233.74

CFESM01 HRS 7.80

CFGA0101 HRS 25.08

CFGA0103 HRS 3.41

CFSOLAU001 HRS 1.41

CFTALD01 HRS 7.08

CFTOP01 HRS 22.31

LISTADO DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN


Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica


DOCUMENTO

PE-24

- 196 -




Documento No. PE- 25 Listado de los insumos que intervienen en la integración de la propuesta.

- 197 -





Licitación N°: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

DOCUMENTO

PE-25




HOJA: DE:

LISTADO DE MANO DE OBRA: QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DELA PROPUESTA (EXPLOSION DE INSUMOS)

N°. MANO DE OBRA UNIDAD * CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL:

* EN JORNAL

- 198 -




SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES

LICITACIÓN N°: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

DOCUMENTO

PE-25




HOJA: DE:

LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN: QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACIÓN DELA PROPUESTA (EXPLOSION DE INSUMOS)

N°. MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

UNIDAD * CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL:

* EN HORA

- 199 -




* LA QUE CORRESPONDA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES

LICITACIÓN N°: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

DOCUMENTO

PE-25


FIRMA DEL LICITANTE

FECHA DE: INICIO: TERMINACION: PLAZO:


HOJA: DE:

LISTADO DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE: QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACIÓN DELA PROPUESTA (EXPLOSION DE INSUMOS)

N°.

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

UNIDAD * CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL:

- 200 -





Análisis de costos indirectos, costos de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales.

26.1 Análisis de los costos indirectos 26.2 Análisis del costo de financiamiento de

los trabajos 26.3 Cargo por utilidad y cargos adicionales Con anexo No.2

- 201 -




LICITACION No.: numero de concurso FECHA: 01-Sep-2008

Nombre de La Obra1

Nombre de La Obra2

Nombre de La Obra3

Direccion de la Obra, Ciudad/Mpio de la Obra, Estado

DOCUMENTO

SU EMPRESA, S.A. DE C.V. Persona Responsable 26.1


INICIO: 03-Oct-08 TERMINACION: 31-Dic-08 PLAZO: 90 DIAS

DESGLOSE DE COSTOS INDIRECTOS

MONTO DE LA OBRA A COSTO DIRECTO $ 1,224,634.58

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS

CONCEPTO ADMINISTRACION OFICINA CENTRAL ADMINISTRACION OFICINA DE CAMPO

MONTO PORCENTAJE MONTO PORCENTAJE

I. HONORARIOS SUELDOS Y PRESTACIONES

a. Personal directivo incluye: Prestaciones 13,500.00 1.1024%

b. Personal técnico incluye: Prestaciones 11,250.00 0.9186% 27,000.00 2.2047%

c. Personal administrativo incluye: Prestaciones 26,324.25 2.1496% 56,100.00 4.5810%

d. Cuota Patronal del Seguro Social del inciso a, b y c (consideradas)

e. Prestaciones de la LFT del inciso a, b y c (consideradas)

f. Pasajes y viáticos (consideradas)

g. Los que deriven de suscripción de contratos de trabajo del inciso a,b y c.

SUBTOTALES 51,074.25 83,100.00

II. DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

a. Edificios y Locales 2,449.27 0.2000% 1,224.63 0.1000%

b. Locales de Mantenimiento y Guarda 1,224.63 0.1000% 1,836.95 0.1500%

c. Bodegas 918.48 0.0750% 1,836.95 0.1500%

d. Instalaciones Generales 979.71 0.0800% 1,224.63 0.1000%

e. Muebles y enseres 551.09 0.0450% 612.32 0.0500%

f. Depreciación o Renta, y Operación de Vehículos 734.78 0.0600% 1,836.95 0.1500%

g. Campamentos 1,224.63 0.1000%

SUBTOTALES 6,857.95 9,797.08

III. SERVICIOS

a. Consultores,Asesores,Servicio y Laboratorios 2,449.27 0.2000%

b. Estudios e Investigación 2,449.27 0.2000% 1,836.95 0.1500%

SUBTOTALES 2,449.27 4,286.22

IV. FLETES Y ACARREOS

a. De Campamentos 918.48 0.0750%

b. De Equipo de Construcción

c. De Plantas y elementos para Instalaciones

d. De mobiliario 3,061.59 0.2500%

SUBTOTALES 3,980.06

V. GASTOS OFICINA

a. Papelería y útiles de escritorio 1,224.63 0.1000%

b. Correos, fax, teléfonos, telégrafos, radio. 244.93 0.0200%

c. equipo de computación

d. Situación de fondos

e. Copias y duplicados 306.16 0.0250%

f. Luz, gas y otros consumos 551.09 0.0450% 122.46 0.0100%

g. Gastos de la licitación 1,040.94 0.0850%

SUBTOTALES 1,898.18 1,592.02

VI. CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO 1,040.94 0.0850% 122.46 0.0100%

VII. SEGURIDAD E HIGIENE 1,040.94 0.0850% 122.46 0.0100%

VIII. SEGUROS Y FIANZAS

a. Primas por Seguro 3,673.90 0.3000%

b. Primas por Fianzas 1,836.95 0.1500% 7,429.33 0.6067%

SUBTOTALES 5,510.86 7,429.33

IX. TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

a. Construcción y conservación de caminos de acceso 3,061.59 0.2500%

b. Montaje y desmantelamiento de equipo 2,449.27 0.2000%

c. Construcción de Instalaciones generales

1. De Campamentos 918.48 0.0750%

2. De equipo de construcción

3. De plantas y elementos para instalaciones

4. Letrero nominativo de obra 3,673.90 0.3000%

SUBTOTALES 10,103.24

T O T A L E S 69,872.39 5.7056% 120,532.88 9.8424%

TOTALES 190,405.27$ % INDIRECTO 15.5479%

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica


- 202 -




LICITACION No: numero de concurso FECHA: 00/00/2015

Nombre de La Obra1

Nombre de La Obra2

Nombre de La Obra3


DOCUMENTO

SU EMPRESA, S.A. DE C.V. Persona Responsable 26.1


INICIO: 03-Oct-08 TERMINACION: 31-Dic-08 PLAZO: 90 DIAS

RESUMEN DE COSTOS INDIRECTOS

MONTO DE LA OBRA A C.D. $ 1,224,634.58

ADMINISTRACION OFICINA CENTRAL ADMINISTRACION DE CAMPO TOTALES

CONCEPTOMONTO % MONTO % MONTO %

I. HONORARIOS SUELDOS Y PRESTACIONES 51,074.25 4.1706% 83,100.00 6.7857% 134,174.25 10.9563%

II. DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS 6,857.95 0.5600% 9,797.08 0.8000% 16,655.03 1.3600%

III. SERVICIOS 2,449.27 0.2000% 4,286.22 0.3500% 6,735.49 0.5500%

IV. FLETES Y ACARREOS 3,980.06 0.3250% 3,980.06 0.3250%

V. GASTOS OFICINA 1,898.18 0.1550% 1,592.02 0.1300% 3,490.21 0.2850%

VI. CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO 1,040.94 0.0850% 122.46 0.0100% 1,163.40 0.0950%

VII. SEGURIDAD E HIGIENE 1,040.94 0.0850% 122.46 0.0100% 1,163.40 0.0950%

VIII. SEGUROS Y FIANZAS 5,510.86 0.4500% 7,429.33 0.6067% 12,940.19 1.0567%

IX. TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES 10,103.24 0.8250% 10,103.24 0.8250%

T O T A L E S 69,872.39 5.7056% 120,532.88 9.8424% 190,405.27 15.5479%

TOTALES 190,405.27$ % INDIRECTO 15.5479%


COMISIÓN DE CAMINO E INFAESTRUCTURA HIDRÁULICA


- 203 -




LICITACION No: numero de concurso Fecha: 3-Sep-13

Nombre de La Obra1

Nombre de La Obra2

Nombre de La Obra3

Direccion de la Obra, Ciudad/Mpio de la Obra, EstadoDireccion de la Obra, Ciudad/Mpio de la Obra, Estado

SU EMPRESA, S.A. DE C.V. Persona Responsable DOCUMENTO

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE Cargo del Responsable FIRMA 26.2

DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO (IMPORTE TOTAL DE OBRA)

Inicio: 03-Oct-08 Terminacion: 31-Dic-08 Duracion: 90 Dias

COSTO DIRECTO DE LA OBRA: 1,224,634.58 TASA DE INTERES USADA (Anual )= 5.0000% % APLICABLE AL PERIODO

INDIRECTO DE OBRA: 15.5479% + PUNTOS DEL BANCO= 5.0000% 0.6027%

COSTO DIRECTO +INDIRECTO: 1,415,039.85 TASA DE INTERES DIARIA = 0.0274% LOP ART. 54 P. 1 y 2

MONTO TOTAL DE LA OBRA: 1,567,220.23 DIAS PARA PAGO DE ESTIMACIONES: 41

ANTICIPOS MONTO A EJERCER IMPORTE DE ANTICIPOS INDICADOR ECONOMICO

1a. ASIGNACION 2a. ASIGNACION 1er EJERCICIO 2do EJERCICIO 1er EJERCICIO 2do EJERCICIO CETES 28 DIAS DE 30/SEP/08

50.00% 0.00% 1,567,220.23 0.00 470,166.07 0.00

%Am1= AMORTIZACION Spa1=Saldo por Amortizar del 1er. Ejercicio %Am2= AMORTIZACION

1er Ejercicio 0.00 2do Ejercicio

%Am1= ( Anticipo / 1er + 2do Ejercicio) Ipa2=Importe por Amortizar en el 2do. Ejercicio %Am2= Ipa2 / 2do. Ejercicio

30.0000% Ipa2=Spa1+2do.anticipo 0.00 0.0000%

PERIODO DE COBRO 1a. ESTIMACION 2

PERIODO DE ENTREGA DEL 2do ANTICIPO 0

PERIODO ANTICIPOS ESTIMACIONES AMORTIZACION COBROS GASTOS DE OBRA

(CD+I)

ANTICIPO

PROVEEDORES *DIFERENCIA

DIFERENCIA

ACUMULADAFINANCIAMIENTO

0 470,166.07 0.00 470,166.07 0.00 250,000.00 220,166.07 220,166.07 0.00

Octubre 0.00 146,020.12 0.00 0.00 131,841.26 0.00 -131,841.26 88,324.81 0.00

Noviembre 0.00 717,943.81 43,806.04 102,214.08 648,229.96 0.00 -546,015.87 -457,691.06 -2,758.69

Diciembre 0.00 703,256.30 215,383.14 502,560.67 634,968.63 0.00 -132,407.97 -590,099.03 -3,556.76

0.00 0.00 210,976.89 492,279.41 0.00 0.00 492,279.41 -97,819.62 -589.60

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTALES 470,166.07 1,567,220.23 1,567,220.23 1,415,039.85 250,000.00 -6,905.04

0.00

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO= INTERES NETO A PAGAR 6,905.04 %= 0.4880%

GASTOS DE OBRA (COSTO DIRECTO +INDIRECTO) 1,415,039.85

* ANEXAR COMPROBANTES (CEDULA DE GASTOS DE ANTICIPOS)




INGRESOS EGRESOS IMPORTES

- 204 -




D OC UM EN T O

26.3


Nombre de La Obra1

Nombre de La Obra2

Nombre de La Obra3


SU EMPRESA, S.A. DE C.V. Persona Responsable

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE Cargo del Responsable FIRMA

DETERMINACION DEL CARGO POR UTILIDAD

C O N C E P T O F O R M U L A IMPORTE %

COSTO DIRECTO 1,224,634.58

I.-INDIRECTO 190,405.27 15.5479%

II.-FINANCIAMIENTO 6,905.04 0.4880%

UTILIDAD PROPUESTA 6.0000%

PTU= PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LA UTILIDAD 10.00%

ISR= IMPUESTO SOBRE LA RENTA 30.00%

UTILIDAD NETA = Up% / [ 1- ( PTU+ISR ) ] %U =6 % / [ 1- (10%+ 30% ) ] 9.6774%

137,607.57

TOTAL UTILIDAD 137,607.57

PORCENTAJE TOTAL DE UTILIDAD ( %=Total utilidad * 100 / (CD+CI+CF) ) [$ 137,607.57 / ($ 1,224,634.58 + $ 190,405.27 + $ 6,905.04)] * 100% 9.6774%




CLAVE

CD

CI

CF

Up%

%U

CU CARGO POR UTILIDAD (Costo dir.Obra+Indirecto+Financiamiento)*%

Utilidad Neta )

($ 1,224,634.58 + $ 190,405.27 + $ 6,905.04) x 9.6774% =

- 205 -




D OC UM EN T O

26.3

Concurso No: numero de concurso Fecha: 00/00/2015

Nombre de La Obra1

Nombre de La Obra2

Nombre de La Obra3



RAZON SOCIAL DEL LICITANTE Cargo del Responsable FIRMA

DETERMINACION DE CARGOS ADICIONALES

C O N C E P T O F O R M U L A IMPORTE %


I.-INDIRECTO 190,405.27 15.5479%

II.-FINANCIAMIENTO 6,905.04 0.4880%

III.- UTILIDAD TOTAL 137,607.57 9.6774%

Subtotal 1,559,552.46

CARGOS ADICIONALES

APORTACIONES POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE VIGILANCIA,INSPECCION Y

CONTROL ENCOMENDADA A LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, SEGÚN

ART. 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS

( SFP = Subtotal / (1-.005) - Subtotal) ) $ 1,559,552.46 / (1- 0 .005 ) - $ 1,559,552.46 7,836.95 0.5025%

IMPUESTO SOBRE NÓMINA =MANO DE OBRA GRAVABLE* x 2.0 %

SEGÚN ART.220 DEL RLOPSRM Y EL CODIGO DE HACIENDA PARA EL ESTADO

DE CHIAPAS ART.206 $ 244,626.86 x 2.0% 4,892.54 0.0600%

*MANO DE OBRA GRAVABLE ENTIENDASE COMO SALARIO BASE DE COTIZACIÓN (IMSS)

TOTAL DE CARGOS ADICIONALES 12,729.49 0.5625%

ISN

CF

UT

SFP




CLAVE

CD

CI

- 206 -




Concurso No: Fecha: 1-Sep-08 DOCUMENTO

Nombre de La Obra1 PE-27.3

Nombre de La Obra2

Nombre de La Obra3



RAZON SOCIAL DEL LICITANTE Cargo del ResponsableFIRMA FIRMA

RESUMEN

CLAVE C O N C E P T O IMPORTE %


1 ADMINISTRACION CENTRAL

1.1 OFICINA CENTRAL 69,872.39 5.7056%

1.2 OFICINA DE CAMPO 120,532.88 9.8424%

TOTAL DE INDIRECTOS 190,405.27 15.5479%

2 FINANCIAMIENTO 6,905.04 0.4880%

3 UTILIDAD 137,607.57 9.6774%

4 CARGOS ADICIONALES 7,836.95 0.5025%

FACTOR DE SOBRECOSTO 1.279883

PORCENTAJE 27.9883%


COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUTURA HIDRAULICA

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES

- 207 -




Importante

1.- La tasa de interés aplicable, debe calcularse por el contratista con base en un indicador económico específico, el cual no podrá ser cambiado o sustituido durante la vigencia del contrato. Se debe indicar que indicador económico se uso (anexar copia), caso contrario se desechara la propuesta. 2.- Para el cálculo del financiamiento considerar: I.- Anticipo II. Estimaciones

a)montos b)periodos

III.- Tasa de interés

- 208 -




Anexo n° 2

Ejemplo de la determinación del cargo por utilidad

Costo Directo calculado (C.D.) $ 1,100.00 Casto Indirecto calculado ( C.I.) $ 275.00 (25%) c. i. $ 275.00 = 0.25 = 25% c. d. = $ 1,100.00 Costo por financiamiento calculado (C. F.) $ 42.00 (3.05%) C. F/(C.D.+ C.I.) = 42.00/ (1,100+275)=0.0305 = 3.05% Cargo por utilidad fijado por el Contratista c/u) =10.00% 10% (1,100+275+42) =$ 141.70

- 209 -





Programas de montos mensuales

27.1 Ejecución de los trabajos 27.2 Utilización de la maquinaria y equipo de

construcción 27.3 Adquisición de materiales y equipo de

instalación permanente 27.4 Utilización del personal técnico,

administrativo y obrero, encargado directamente de la ejecución de los trabajos.

27.5 Utilización del personal técnico,

administrativo y de servicios encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos.

- 210 -




LICITACION No. numero de concurso FECHA: 00/00/2015


Nombre de La Obra2

Nombre de La Obra3


DOCUMENTO

SU EMPRESA, S.A. DE C.V. Persona Responsable No. 27.1


Fecha de Inicio : 03-Oct-08 Fecha de Terminacion 31-Dic-08 Duracion: 90 dias

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. DETALLADOS POR CONCEPTOS, CONSIGNANDO POR PERIODOS LAS CANTIDADES POR EJECUTAR E IMPORTES

CODIGO CONCEPTOS(DESCRIPCION) CANTIDAD UNIDAD Oct-2008 Nov-2008 Dic-2008 Total

A

A01

1,200.0000 $4,284.00 $4,284.00

1,200.0000 1,200.00

■■■■

A06

415.0000 $88,988.45 $88,988.45

415.0000 415.00

■■■■■■■■■■■■■

184.7500 M $38,156.42 $38,156.42

184.7500 184.75

■■■■■■■■

TOTAL DEL PRESUPUESTO $146,020.35 $717,943.58 $703,256.30

ACUMULADO $146,020.35 $863,963.93 $1,567,220.23

PORCENTAJE PERIODO 9.32% 45.81% 44.87%

PORCENTAJE ACUMULADO 9.32% 55.13% 100.00%




- 211 -







LICITACION No. numero de concurso FECHA:


Nombre de La Obra2

Nombre de La Obra3 DOCUMENTO

Lugar: Direccion de la Obra, Ciudad/Mpio de la Obra, Estado No. 27.2



Fecha Inicio 03-Oct-08 Fecha Terminacion 31-Dic-08 Duracion: 90 dias

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

No. DESCRIPCION No.UNIDAD TIPO MARCA CAP. SERIE No. Oct-2008 Nov-2008 Dic-2008 Total

$1,570.39 $6,768.79 $5,217.04 $13,556.22

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

$2,688.30 $2,688.30

■■■■■■■■■■■■■■

1.0000 $0.77 $22.47 $15.26 $38.50

0.4941 14.4987 9.8472 24.84

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

1.0000 $12,597.41 $8,764.99 $21,362.40

70.764 49.236 120.00

■■■■■■■■■■■■■■■■■■

1.0000 $0.90 $362.94 $272.58 $636.42

0.3529 141.7751 106.472 248.60

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

1.0000 $102.07 $356.25 $72.37 $530.69

20.3333 70.9657 14.4152 105.7142

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

1.0000 $183.26 $183.26

11.3333 11.3333

■■■■■■

1.0000 $107.52 $107.52

48.00 48.00

■■■■

TOTAL DEL PERIODO $1,781.65 $20,291.12 $17,030.54

ACUMULADO $1,781.65 $22,072.77 $39,103.31



01-Sep-2008

- 212 -







LICITACION No. numero de concurso FECHA: 01-Sep-2008


Nombre de La Obra2

Nombre de La Obra3


DOCUM ENTO



Fecha Inicio 03-Oct-08 Fecha Terminacion 31-Dic-08 Duracion: 90 dias

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

CODIGO MATERIALCANTIDAD

TOTAL UNIDAD Oct-2008 Nov-2008 Dic-2008 Total

9.2800 KG $61.80 $61.80

9.28 9.28

■■■

12.0000 KG $84.00 $84.00

12.00 12.00

■■■

18.5000 KG $129.50 $129.50

18.50 18.50

■■■

4.0000 PZA $1.56 $1.56

4.00 4.00

■■■

50.5935 PZA $217.43 $149.48 $1,690.22 $2,057.13

5.3476 3.6764 41.5695 50.5935

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

74.0000 KG $563.88 $563.88

74.00 74.00

■■■

1,548.8000 M2 $166,000.38 $166,000.38

1,548.80 1,548.80

■■■■■■■■■■■■■■

4.0000 PZA $1,067.24 $1,067.24

4.00 4.00

■■■

245.1600 LT $4.46 $1,121.19 $811.11 $1,936.76

0.5647 141.9233 102.672 245.16

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■


ACUMULADO $59,818.38 $397,517.33 $772,115.64



- 213 -







LICITACION No. numero de concurso FECHA: 00/00/2015


Nombre de La Obra2

Nombre de La Obra3


DOCUMENTO



Fecha Inicio 03-Oct-08 Fecha Terminacion 00/00/2015 Duracion: 90 dias

UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

AREA DE TRABAJO CATEGORIA UNIDAD Oct-2008 Nov-2008 Dic-2008 Total

JOR $28,089.74 $54,507.46 $26,585.54 $109,182.74

131.2727 254.7315 124.2431 510.2473

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

JOR $4,866.30 $15,367.64 $14,479.32 $34,713.26

22.7419 71.8181 67.6667 162.2267

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

JOR $1,116.60 $46,869.56 $32,452.15 $80,438.31

4.8403 203.1712 140.6743 348.6858

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

JOR $4,234.12 $13,492.49 $27,528.90 $45,255.51

16.0323 51.0886 104.2366 171.3575

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

JOR $4,436.90 $14,895.22 $792.30 $20,124.42

16.8001 56.3999 3.00 76.20

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

JOR $586.34 $2,373.20 $415.68 $3,375.22

2.5417 10.2874 1.8019 14.631

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

JOR $6,349.15 $16,524.95 $12,275.39 $35,149.49

13.1243 34.1587 25.3744 72.6574

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

JOR $210.24 $30,258.28 $20,950.62 $51,419.14

0.7058 101.5856 70.3371 172.6285

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

JOR $1,021.23 $1,021.23

3.4286 3.4286

■■■■

JOR $7,661.80 $5,330.90 $12,992.70

17.691 12.309 30.00

■■■■■■■■■■■■■■■■■■


ACUMULADO $52,479.85 $255,509.26 $413,415.38



- 214 -





Nombre de La Obra1 Inicio Terminacion Duracion

Nombre de La Obra2 03-Oct-08 31-Dic-08 90 Dias

Nombre de La Obra3

Direccion de la Obra, Ciudad/Mpio de la Obra, EstadoDireccion de la Obra, Ciudad/Mpio de la Obra, Estado

SU EMPRESA, S.A. DE C.V. Persona Responsable DOCUMENTO

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE Cargo del Responsable FIRMA 28.5

SALARIO AÑO 2008 2008 2008

AREA DE TRABAJO CATEGORIA DIARIO IMPORTE Octubre Noviembre Diciembre

PERSONAL DE OFICINA DE CAMPO Cantidad

Personal técnico incluye: Prestaciones simbologia $

Barra

29 30 31

RESIDENTE GENERAL $300.00 $27,000.00 $8,700.00 $9,000.00 $9,300.00

Subtotal 27,000.00

Personal administrativo incluye: Prestaciones

29 30 31

AUXILIAR ADMINISTRATIVO $200.00 $18,000.00 $5,800.00 $6,000.00 $6,200.00

29 30 31

BODEGUERO $133.33 $12,000.00 $3,866.67 $4,000.00 $4,133.33

29 30 31

VELADOR $140.00 $12,600.00 $4,060.00 $4,200.00 $4,340.00

29 30 31

CHOFER $150.00 $13,500.00 $4,350.00 $4,500.00 $4,650.00

Subtotal 56,100.00

PERSONAL DE OFICINA CENTRAL

Personal directivo incluye: Prestaciones

7.25 7.5 7.75

GERENTE GENERAL $600.00 $13,500.00 $4,350.00 $4,500.00 $4,650.00

Subtotal 13,500.00

Personal técnico incluye: Prestaciones

7.25 7.5 7.75

ANALISTA DE COSTOS $333.33 $7,500.00 $2,416.67 $2,500.00 $2,583.33

7.25 7.5 7.75

CAPTURISTA DE DATOS $166.67 $3,750.00 $1,208.33 $1,250.00 $1,291.67

Subtotal 11,250.00

Personal administrativo incluye: Prestaciones

7.25 7.5 7.75

CONTADOR $266.67 $6,000.00 $1,933.33 $2,000.00 $2,066.67

7.25 7.5 7.75

AUXILIAR DE CONTADOR $166.67 $3,750.00 $1,208.33 $1,250.00 $1,291.67

7.25 7.5 7.75

SECRETARIA $133.33 $3,000.00 $966.67 $1,000.00 $1,033.33

7.25 7.5 7.75

RECEPCIONISTA $126.67 $2,850.00 $918.33 $950.00 $981.67

7.25 7.5 7.75

VELADOR $116.67 $2,625.00 $845.83 $875.00 $904.17

7.25 7.5 7.75

MENSAJERO $106.67 $2,400.00 $773.33 $800.00 $826.67

7.25 7.5 7.75

CHOFER $153.30 $3,449.25 $1,111.43 $1,149.75 $1,188.08

7.25 7.5 7.75

AUXILIAR DE LIMPIEZA $100.00 $2,250.00 $725.00 $750.00 $775.00

Subtotal 26,324.25

Subtotal por periodo 134,174.25 43,233.93 44,724.75 46,215.58

Subtotal acumulado 43,233.93 87,958.68 134,174.25




PROGRAMA DE EROGACION MENSUAL DE UTILIZACION DE PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION,

- 1 -





Convenio Original de Proposición Conjunta si en su caso aplica Caso contrario deberá Manifestarlo por escrito que no aplica para la presente

Licitación

- 2 -




CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA

Convenio que celebran por una parte la empresa ___________________________, representada por el C. _______________________ en su carácter de Administrador Único, a quien en lo sucesivo se le denominará Representante Común y por la otra: _____________________________, representada por el C. _________________________, a quien en lo sucesivo se le denominará participante obligado Solidario A en su carácter de Administrador Único; _______________________________, representada por el C. ________________________, a quien en lo sucesivo se le denominará __________________________ participante Obligado Solidario B, en su carácter de Administrador Único, de acuerdo con las siguientes declaraciones y cláusulas.

DECLARACIONES

I.- Representante común. I.1.- C. ____________________________, ser representante legal de la empresa ________________________, con domicilio fiscal ubicado en _____________________________________________ de esta Ciudad, quien lo acredita con el acta constitutiva, con número _____ de fecha ________________, otorgada ante la fe del Notario Público Nº ___ de esta ciudad capital; _______________________, RFC_______________ y Reg. IMSS _____________, con capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse a la ejecución de cualquier obra, objeto de este convenio y que en el padrón de contratistas de la Función Pública está registrado con el número _________________. II.- Obligado solidario A. II.- Declara el C. ______________________________, ser representante legal de la empresa ___________________________, con domicilio fiscal ubicado en ________________________________ de esta Ciudad, quien lo acredita con el acta constitutiva con número ______ de fecha _____________________, otorgada ante la fe del Notario Público Nº ____ de esta ciudad capital, C. _______________________, RFC_________ y Reg. IMSS ______________, con capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse a la ejecución de cualquier obra, objeto de este convenio y que en el padrón de contratistas la Función Pública está registrado con el número _________________. III.- Obligado solidario B. III.- Declara el C. ______________________________, ser representante legal de la empresa ________________________________, con domicilio fiscal ubicado en _____________________ ___ de esta ciudad, quien lo acredita con el acta constitutiva, con número ______ de fecha _________________, otorgada ante la fe del Notario Público Nº ____ de esta ciudad capital; C. _______________________, RFC______________ y Reg. IMSS ______________, con capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse a la ejecución de cualquier obra, objeto de este convenio y que en el padrón de contratistas la Función Pública está registrado con el número _________________. IV.- Las partes declaran que: VI.1.- Conocen los requisitos y condiciones estipuladas en las bases que se aplicarán en el procedimiento de Licitación Pública Nº _______________ para la adjudicación del contrato de obra pública a precios unitario y tiempo determinado para la ejecución de la obra: __________________________________________________________________________ UBICADO EN LA LOCALIDAD DE _______________ EN EL MUNICIPIO DE ____________, CHIAPAS. IV.2.- Manifiestan su conformidad en formalizar el presente convenio, con objeto de participar conjuntamente en el procedimiento de Licitación Pública Nº _________________, presentando propuesta técnica-económica,

- 3 -




cumpliendo con lo estipulado en las bases de licitación y lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Obras Públicas Servicios Relacionados con las Mismas. Puntualizadas las anteriores declaraciones y manifestándose conforme con su contenido, están de acuerdo en sujetar su voluntad al cumplimiento de las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto: Convenio de Proposición Conjunta. “Las partes” convienen en conjuntar sus recursos técnicos, legales, administrativos, económicos y financieros para presentar proposición técnica-económica en el procedimiento de Licitación Pública Nº _________________ y, en caso de que sus proposiciones resulten las ganadoras del procedimiento, se obligan a ejecutar la obra denominada __________________________________________________________________________, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE _____________________ EN EL MUNICIPIO DE _____________, CHIAPAS. 1.- Representante común. . 1.1.- (Describir las actividades correspondientes a la obra, de las cuales se obligará a ejecutar).

(PARTIDAS QUE EJECUTARA Y MONTO) 2.- Obligado solidario A. 2.1.- (Describir las actividades correspondientes a la obra, de las cuales se obligará a ejecutar). (PARTIDAS QUE EJECUTARA Y MONTO) 3.- Obligado solidario B. 3.1.- (Describir las actividades correspondientes a la obra, de las cuales se obligará a ejecutar). (PARTIDAS QUE EJECUTARA Y MONTO) Segunda.- Capital Contable: Convienen las partes que el Capital Contable está formado para dar cumplimiento con lo requerido en el procedimiento de licitación pública Nº _________________, de la siguiente manera: PARTICIPANTE CAPITAL CONTABLE APORTACION Representante común $ __________ Capital Obligado solidario A $ __________ Capital Obligado solidario B $ __________ Capital TOTAL.-------------------------- $ __________ Tercera.- Representante Común y Obligado Solidario. Las partes aceptan expresamente en designar como representante común, otorgándole a través del presente convenio, poder amplio y suficiente para suscribir la propuesta técnica-económica y resolver cualquier asunto que se derive del procedimiento de Licitación Pública Nº _________________, firma de contrato y cobro de las estimaciones, obligándose a protocolizar este mandato ante Notario Público.

- 4 -




Asimismo, convienen entre sí en constituirse como obligados solidarios para cumplir con el objeto del presente convenio de proposición conjunta, aceptando expresamente en responder ante la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica del Estado de Chiapas por la proposición que se presenta y, en su caso, por las obligaciones que se llegarán a derivar del Contrato de Obra Pública, de resultar ganadoras en el procedimiento de Licitación Pública Nº __________________, para la obra denominada __________________________________________________________________________, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE __________________ DEL MUNICIPIO DE _____________, CHIAPAS. Así también señalan como domicilio común para los efectos que deriven del presente convenio y del proceso licitatorio, el ubicado en __________________________ de esta ciudad, para efecto de oír y recibir toda clase de notificación y documentos; dicho domicilio pertenece al Participante Principal. Cuarta.- Del cobro de estimaciones de facturas. Las partes convienen expresamente, que el Representante Común será el único responsable de la ejecución de los trabajos ante la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica del Estado de Chiapas, en caso de resultar ganadores en el proceso de Licitación Pública Nº _______________, y el único facultado para efectuar el cobro de las estimaciones que se generen de los trabajos derivados del procedimiento objeto del presente convenio, sin perjuicio de lo dispuesto de la cláusula anterior. Quinta.- Vigencia. Las partes convienen en que la vigencia del presente convenio de proposición conjunta será la duración que tenga el procedimiento citado en la cláusula primera del presente convenio y en caso de resultar adjudicatarios del contrato, el plazo que se estipule en éste. Sexta.- Obligaciones. Las partes convienen en el supuesto de que resultaran ganadoras la propuesta que presenten, se obligan a firmar el contrato, por conducto de su representante común y los obligados solidarios que intervinieron en el convenio de proposición conjunta. Las partes aceptan y se obligan expresamente a responder en su carácter de representantes comunes y obligados solidarios, como se estipula en la cláusula tercera, a responder ante la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica del Estado de Chiapas de las obligaciones contractuales a que hubiere lugar. Las partes aceptan y se obligan expresamente a protocolizar ante Notario Público el presente convenio, en caso de ser adjudicatarios del contrato que se derive del fallo emitido en el presente procedimiento de licitación pública Nº _________________ en que participan, y que el presente convenio debidamente protocolizado, formará parte integrante e inseparable del contrato que suscribirá el representante común y la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica del Estado de Chiapas Leído fue el presente convenio por las partes, y enterado de su alcance y efectos legales, aceptado que no existe error, dolo, violencia o mala fe, lo ratifican y firman de conformidad en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el día ____ de _____ del ______.

- 5 -




REPRESENTANTE COMÚN OBLIGADO SOLIDARIO A

_________________________________________ ___________________________________ C. ______________________________________ C.___________________________________

ADMINISTRADOR ÚNICO ADMINISTRADOR ÚNICO

OBLIGADO SOLIDARIO B

_______________________________ C. __________________________

ADMINISTRADOR ÚNICO

Documents

BASES LO 907077974 E1 2016