42
Servicios de agua potable y alcantarillado de Lima - SEDAPAL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 0004-2010-SEDAPAL-CO CONCURSO OFERTA MARCO DE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA - LEY N° 28870 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA MACRO PROYECTO - VENTANILLA BASES ADMINISTRATIVAS

Bases_amc 4 - 2010 Nº 6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bases_amc 4 - 2010 Nº 6

Citation preview

  • Servicios de agua potable y alcantarillado de Lima - SEDAPAL

    SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA

    ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N 0004-2010-SEDAPAL-CO CONCURSO OFERTA

    MARCO DE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA - LEY N 28870

    AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE

    Y ALCANTARILLADO PARA MACRO PROYECTO - VENTANILLA

    BASES ADMINISTRATIVAS

  • AMC N 0004-2010-SEDAPAL-CO Pg. 2

    SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA

    ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N 00042010SEDAPAL-CO

    MARCO DE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA - LEY N 28870

    AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA MACRO PROYECTO PACHACUTEC - VENTANILLA

    Pgina N 1.- FICHA DE CONVOCATORIA PUBLICA 03 2.- BASES ADMINISTRATIVAS 04 3.- ANEXO N 1 A LAS BASES ADMINISTRATIVAS 15 4.- PROFORMA DE CONTRATO 21 5.- FORMATOS 28 6.- CARACTERISTICAS TECNICAS

  • AMC N 0004-2010-SEDAPAL-CO Pg. 3

    SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA SEDAPAL

    REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES N 20100152356 AUTOPISTA RAMIRO PRIALE N 210 DISTRITO: EL AGUSTINO

    FICHA DE CONVOCATORIA PBLICA

    I. Objeto del Proceso Concurso Oferta Obra

    II. Descripcin Bsica del Objeto

    AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA MACRO PROYECTO PACHACUTEC - VENTANILLA

    III. Valor Referencial TOTAL: S/. 299 225 306,29 Inc. el IGV

    IV. Fuente de Financiamiento Recursos propios, tesoro pblico (Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento),y endeudamiento externo

    V. Lugar de la Ejecucin de la Prestacin Distrito: Ventanilla VI. Cdigo de SNIP N 106471 VII. Registro de Participantes

    1. Pago por Derecho de Participacin Lugar y Forma de Pago

    S/. 20,00 Nuevos Soles (Incluido el I.G.V.) En Caja del Equipo Manejo de Fondos, ubicado en el Hall del 1er. Piso del Centro Operativo Principal de SEDAPAL Autopista Ramiro Prial 210, El Agustino. El pago se realizar en efectivo o en cheque certificado. (Informes al: 317-3389 / 317-3690)

    2. Horario De 8:30 a 12:30 horas y de 14:00 a 16:30 horas (*) 3. Lugar de Entrega de Bases e Informes

    Equipo Licitaciones y Contratos

    VIII Desarrollo de las Etapas 1. Convocatoria Pblica El 26.10.2010

    2. Registro de Participantes Del 27.10.2010 al 10.11.2010 (*)

    3. Formulacin y absolucin de consultas y/u observaciones e integracin de Bases

    Formulacin de consultas y/u Observaciones

    Del 27.10.2010 al 29.10.2010

    Absolucin de consultas y/u observaciones

    El 03.11.2010

    Integracin de las Bases

    El 09.11.2010

    4. Presentacin de Propuestas

    El 23.12.2010 a las 10:00 Horas (**)

    5. Calificacin y evaluacin de propuesta

    Del 27.12.2010 al 10.01.2011

    6. Otorgamiento de la Buena Pro

    El 11.01.2011 a las 10:00 Horas (**)

    (**) Se llevar acabo en Acto Pblico y con presencia notarial, en Auditorio del Centro Operativo Principal, ubicado la Autopista Ramiro Priale N 210 Distrito: El Agustino

    ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N 0004- 2010-SEDAPAL-CO

  • AMC N 0004-2010-SEDAPAL-CO Pg. 4

    SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA

    ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N 0004-2010SEDAPAL-CO

    MARCO DE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA - LEY N 28870

    AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA MACRO PROYECTO PACHACUTEC - VENTANILLA

    1.- ENTIDAD CONVOCANTE

    Es el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL, con domicilio legal en la Autopista Ramiro Prial N 210 - La Atarjea, ubicado en el Distrito de El Agustino.

    2.- OBJETO

    La presente Adjudicacin de Menor Cuanta N 0004-2010-SEDAPAL-CO derivada del Procedimiento Especial de Seleccin N 0002-2010-SEDAPAL, ha sido elaborado bajo el Decreto Supremo N 024-2006-VIVIENDA, publicado el 30.08.2006 en el diario Oficial El Peruano y modificado mediante D.S. N 039-2006-VIVIENDA y D. S. N 018-2009-VIVIENDA, tiene por objeto seleccionar a la persona natural o jurdica, individual o en consorcio que tendr su cargo la prestacin para la ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TCNICO Y EJECUCION DE LA OBRA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA MACRO PROYECTO PACHACUTEC VENTANILLA

    3.- MARCO LEGAL 3.1 D.L. N 1017 que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado., en adelante La Ley. 3.2 D.S. N 184-2008-EF que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del

    Estado y su Modificatoria, en adelante el Reglamento. 3.3 Ley N 26338 Ley General de Servicios de Saneamiento. 3.4 Ley N28611 Ley General del Ambiente. 3.5 Ley N29236 Ley que fija plazos para el otorgamiento de la viabilidad a los proyectos

    priorizados. 3.4 D.S. N 020-2006-VIVIENDA Declaran en Estado de Emergencia la Infraestructura

    para la Prestacin de Servicios de Saneamiento de acuerdo a lo establecido en el Artculo N 54 de la Ley General de servicios de Saneamiento, Ley N 26338.

    3.5 D.S. N 022-2006-VIVIENDA Precisan alcances de la declaracin del Estado de Emergencia de la Infraestructura para la prestacin de servicios de saneamiento a que se refiere el D.S. N 020-2006-VIVIENDA.

    3.6 D.S.N 024-2006-VIVIENDA Establecen procedimiento especial para los procesos de contrataciones y adquisiciones para la ejecucin de proyectos de saneamiento, y D.S. N 026-2006-VIVIENDA, que dictan medidas complementarias.

    3.7 D.S. N 039-2006-VIVIENDA, publicado el 23.11.2006, en el diario oficial El Peruano, que modifica parcialmente al D.S. N 024-2006-VIVIENDA.

    3.8 Ley N 29236, Ley que establece el plazo para el otorgamiento de viabilidad para proyectos de inversin de saneamiento priorizados.

    3.9. D. S. N 018-2009-VIVIENDA publicado el 06.11.2009 en el Diario Oficial EL Peruano que modifica el D.S. N 024-2006 VIVIENDA.

  • AMC N 0004-2010-SEDAPAL-CO Pg. 5

    4.- SISTEMA DE CONTRATACIN: Mixto: Suma Alzada y Precios Unitarios conforme a los Trminos de Referencia.

    5.- VALOR REFERENCIAL S/. 299 225 306,29 (Doscientos noventa y nueve millones

    doscientos veinticinco mil trescientos seis con 29/100 Nuevos Soles)

    Descripcin Valor Referencial S/.

    Presupuesto a Suma Alzada 163 000 664,19 Presupuesto a Precios Unitarios 136 224 642,10 TOTAL

    299 225 306,29

    El Valor Referencial, ha sido elaborado con precios vigentes al 31.07.2010, e incluyen Gastos Generales, Utilidad e I.G.V.

    6.- PLAZO DE EJECUCIN

    N Actividad Plazo de Ejecucin 1 Elaboracin del Estudio Definitivo y Expediente Tcnico 180 das 2 Ejecucin de Obras 480 das TOTAL 660 das

    1) Los das son calendarios 2) La Intervencin Social tendr un plazo total de 660 das calendarios y se realizarn en forma simultnea a la elaboracin del Estudio Definitivo, Expediente Tcnico y ejecucin de la Obras.

    Nota: En el Tomo II, Cronogramas, se adjunta programacin de la Ejecucin del Expediente

    Tcnico y Ejecucin de las Obras Generales y Secundarias que ser la lnea base para la implementacin, as como para la supervisin de los trabajos correspondientes, al cual el Contratista debe ceirse, a fin de cumplir con los plazos y las fechas indicadas, cuyo incumplimiento estar sujeto a penalidades correspondientes

    7.- FUENTE DE FINANCIAMIENTO

    Recursos propios, tesoro pblico (Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento), y endeudamiento externo.

    8.- ETAPAS DEL PROCESO DE CONTRATACIN

    1. Convocatoria Pblica 2. Registro de participantes 3. Formulacin de consultas y/u observaciones 4. Absolucin de consultas y/u observaciones 5. Integracin de Bases 6. Presentacin de propuestas 7. Calificacin y evaluacin de propuestas 8. Otorgamiento de la buena pro

    8.1.- CONVOCATORIA PBLICA La convocatoria pblica para participar en la Adjudicacin de Menor Cuanta se realizar a travs del Sistema Electrnico de Contrataciones del Estado SEACE.

    8.2.- REGISTRO DE PARTICIPANTES

    El registro de participantes se efectuar desde el da siguiente de la convocatoria y hasta un (01) da hbil despus de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastar que se registre uno de sus integrantes, de conformidad con el artculo 53 del Reglamento.

  • AMC N 0004-2010-SEDAPAL-CO Pg. 6

    La persona natural o jurdica que desee participar en el proceso de seleccin deber acreditar estar con inscripcin vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto contractual. La Entidad verificar la vigencia de la inscripcin en el RNP y que no se encuentra inhabilitado para contratar con el Estado. Para que un proveedor se inscriba en el Registro de Participante del presente proceso de seleccin deber abonar en la Caja del Equipo Operaciones Financieras, sito en la Carretera Ramiro Prial N 210 La Atarjea El Agustino, en las fechas sealadas en el cronograma, en el horario de 08:30 a 12:30 horas y 14:00 a 16:30 horas, previo pago de la suma S/. 20.00 (Veinte con 00/100 Nuevos Soles) por derecho de participacin. Con dicho comprobante el proveedor deber dirigirse al Equipo Licitaciones y Contratos para su correspondiente inscripcin en el Registro de Participantes mediante el Formato N 01 consignando la siguiente informacin: Nombres y apellidos (persona natural), DNI, razn social (persona jurdica), nmero de RUC, domicilio legal, telfono. As mismo, y de acuerdo a lo establecido en el artculo 52 del Reglamento, la persona natural o jurdica que desee ser notificada electrnicamente, deber consignar en el Formato N 01 una direccin de correo electrnico y mantenerla activa, a efecto de las notificaciones que, conforme a lo previsto en el Reglamento, deban realizarse. La notificacin a travs del SEACE prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente, siendo responsabilidad del participante el permanente seguimiento del respectivo proceso a travs del SEACE.

    8.3 FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

    Las consultas y observaciones a las Bases sern presentadas por un periodo mnimo de dos (2) das hbiles, contados desde el da siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en los artculos 55 y 57 del Reglamento.

    8.4 ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

    La decisin que tome el Comit Especial con relacin a las consultas y observaciones presentadas constar en el pliego absolutorio que se notificar a travs del SEACE y a los correos electrnicos de los participantes que as lo hubieran solicitado, de conformidad con lo establecido en los Artculos 54, 55, 56 y 57 del Reglamento, en la fecha sealada en el cronograma del proceso de seleccin.

    El plazo para la absolucin no podr exceder de dos (2) das hbiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir las consultas y observaciones. La absolucin de consultas y observaciones que se formulen al contenido de las Bases, se considerarn como parte integrante de sta y del Contrato. MUY IMPORTANTE: No se absolvern consultas y observaciones a las Bases que se presenten extemporneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes. Las consultas y observaciones se presentarn por escrito, debidamente fundamentadas, ante la oficina del Equipo Licitaciones y Contratos, sito en Carretera Ramiro Prial N 210 La Atarjea El Agustino, en las fechas sealadas en el cronograma, en el horario de 08:30 a 12:30 horas y de 14:00 a 16:30 horas, debiendo estar dirigidas al Presidente del Comit Especial de la ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N 0004-2010-SEDAPAL-CO, pudiendo acompaar opcionalmente un CD conteniendo las consultas y/u observaciones. Formatos N 02 y 02-A

  • AMC N 0004-2010-SEDAPAL-CO Pg. 7

    ELEVACIN DE OBSERVACIONES AL OSCE El plazo para solicitar la elevacin de observaciones al OSCE es de tres (3) das hbiles, computados desde el da siguiente de la notificacin del pliego absolutorio a travs del SEACE. Dicha opcin no slo se originar cuando las observaciones formuladas no sean acogidas por el Comit Especial, sino, adems, cuando el observante considere que el acogimiento declarado por el Comit Especial contina siendo contrario a lo dispuesto por el artculo 26 de la Ley, cualquier otra disposicin de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relacin con el proceso de seleccin. Igualmente, cualquier otro participante que se hubiere registrado como tal antes del vencimiento del plazo previsto para formular observaciones, tendr la opcin de solicitar la elevacin de las Bases, cuando habiendo sido acogidas las observaciones formuladas por los observantes, considere que la decisin adoptada por el Comit Especial es contraria a lo dispuesto por el artculo 26 de la Ley, cualquier otra disposicin de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relacin con el proceso de seleccin. El Comit Especial, cuando corresponda, deber incluir en el pliego de absolucin de observaciones, el requerimiento de pago de la tasa por concepto de remisin de actuados al OSCE, debiendo bajo responsabilidad remitir las Bases y los actuados del proceso de seleccin a ms tardar al da siguiente de solicitada la elevacin por el participante.

    8.5 INTEGRACIN DE LAS BASES El Comit Especial integrar las Bases como reglas definitivas del presente proceso de seleccin, una vez absueltas todas las consultas y/u observaciones o si stas no se han presentado, no pudiendo ser cuestionadas en ninguna otra va ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta restriccin no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases. Las Bases Integradas, de ser el caso, debern contener los cambios producidos como consecuencia de las consultas y observaciones formuladas y aceptadas o acogidas por el Comit Especial, y/o de lo dispuesto en el Pronunciamiento emitido por el OSCE. Corresponde al Comit Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE, conforme lo establecen los Artculos 59 y 60 del Reglamento. De conformidad con el Artculo 31 del Reglamento, el Comit Especial no podr efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

    8.6 PRESENTACION DE PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS

    La presentacin de propuestas conforme a la complejidad, no ser menor a (30) treinta das hbiles, contados desde el da siguiente de la Integracin de las Bases. La recepcin de los documentos se realizar en acto pblico con presencia notarial. Las personas naturales concurren personalmente o a travs de su apoderado debidamente acreditado ante el Comit Especial carta poder simple. Las personas jurdicas lo hacen por medio de su representante legal o apoderado. El representante legal acreditar tal condicin con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo y, en el caso del apoderado, ser acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntar el documento registral vigente que acredite la condicin de ste, de acuerdo al Art. 65 del Reglamento.

  • AMC N 0004-2010-SEDAPAL-CO Pg. 8

    Para el caso de presentacin de propuestas en consorcio, lo har un representante designado con carta poder simple suscrito por el representante legal de cada consorciado, al que se adjuntar el documento registral vigente de cada representante legal. Adems, se aplicar lo establecido en el Artculo N 36 de la Ley de Contrataciones del Estado

    CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

    Las propuestas tcnica y econmica, se presentarn en idioma espaol, en original y dos (02) copias y se entregarn en sobre cerrado. Cada sobre deber estar en un flder debidamente asegurado, no debiendo existir hojas sueltas en la cubierta de los sobres y sern foliadas correlativamente empezando por el N 1 y ser entregado por el representante legal o una persona designada para ello, debidamente acreditada

    8.6.1 SOBRE N 1 - PROPUESTA TCNICA El sobre N 1 contendr, adems de un ndice de documentos, la siguiente documentacin: DOCUMENTOS MINIMOS A PRESENTAR EN LA PROPUESTA TECNICA. La propuesta tcnica que presenten los postores deber ir acompaada de los documentos que sustenten o acrediten los siguientes requisitos mnimos: a) Acreditar estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores RNP: Captulos

    Consultor de obras y Ejecutor de obras (Copias simples) b) Declaracin Jurada de no tener impedimento alguno para contratar con el Estado

    Formato N 3 c) Carta de Compromiso Bancario de Seriedad de Oferta, cuyo valor ser de

    (S/. 59 845 061,25). Formato N 04 e) Acreditar experiencia en ejecucin de obras de saneamiento ejecutadas en los ltimos

    diez (10) aos, por un mnimo acumulado equivalente de hasta dos (02) veces el valor referencial de la obra u obras en la que participe y que sean materia de la convocatoria (S/. 598 450 612,58) Tales experiencias se acreditarn mediante contratos y su respectiva conformidad por la prestacin efectuada. Formato N 11

    f) Experiencia y calificacin del personal profesional propuesto se acreditar con copias simple de constancias o certificados, segn el ANEXO N 01 de las Bases Formato N 05

    g) Declaracin jurada de contar con la totalidad del personal mnimo requerido. Formato N 06, segn lo contemplado en el ANEXO N 02 de las Bases.

    h) Declaracin Jurada de participacin los profesionales propuestos, en todo el proceso de ejecucin contractual. Formato N 08

    i) Promesa formal de Consorcio, obligatorio solo para los casos de postores que participen en consorcio con otros. Suscrito por cada uno de los representantes legales, en el caso de personas jurdicas o directamente de tratarse de personas naturales. Se perfeccionar al otorgarse la Buena Pro. Deber precisar el porcentaje (%) de participacin de cada consorciado indicando su condicin dentro del consorcio. Formulario N 09. En este supuesto cada consorciado deber cumplir con los requisitos indicados en el literal a) y b).

    j) Declaracin jurada de contar el equipo mnimo requerido, segn el Anexo de las Bases. Formato N 07

    El incumplimiento de los requisitos mnimos sealados acarrear la descalificacin de la propuesta La omisin del ndice no descalifica la propuesta ya que su no presentacin no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria.

  • AMC N 0004-2010-SEDAPAL-CO Pg. 9

    8.6.2 SOBRE N 2 - PROPUESTA ECONMICA DOCUMENTOS MINIMOS A PRESENTAR EN LA PROPUESTA ECONMICA. Los postores presentarn su oferta econmica en sobre cerrado, indicando en cifras y en letras el monto total de su oferta. Formato N 10. Se precisarn los montos correspondientes a la elaboracin del expediente tcnico, estudios definitivo, intervencin social y ejecucin de Obra, con los Gastos Generales, Utilidad e IGV; debiendo presentar el desagregado de las partidas que dan origen a la oferta, con los gastos generales, Utilidad e IGV; incluyendo adems el desagregado de los Gastos Generales. (Hoja Resumen por Rubros y Formato de Metrados Obras Secundarias Detallado por Partidas) El Monto de la Oferta Econmica no podr superar en ms de 10% el Valor Referencial ni ser menor del 90% del mismo:

    90% del Valor Referencial S/. 269 302 775,67

    (Doscientos sesenta y nueve millones trescientos dos mil setecientos setenta y cinco con 67/100 Nuevos Soles)

    110% del Valor Referencial S/. 329 147 836,91

    (Trescientos veintinueve millones ciento cuarenta y siete mil ochocientos treinta y seis con 91/100 Nuevos Soles)

    8.7 CALIFICACION Y EVALUACION DE PROPUESTAS

    El Comit Especial evaluar los documentos antes sealados, en un plazo no mayor de quince (15) das hbiles de recibida las propuestas tcnicas de los participantes en el proceso.

    8.8 OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

    8.8.1 Vencido el plazo para la evaluacin de las propuestas tcnicas, se proceder a la

    apertura de los sobres econmicos de los postores, en acto pblico y con presencia notarial. Se adjudicar la buena pro al postor cuya propuesta obtenga el ms alto puntaje. En el caso de empate se proceder a sorteo en el mismo acto.

    8.8.2. SUSCRIPCION DEL CONTRATO El Contrato respectivo se suscribir dentro de los diez (10) das hbiles siguientes

    del consentimiento de la buena pro. En el documento de citacin debe sealarse la obligatoria presentacin de la Garanta de Fiel Cumplimiento.

    En caso de desistimiento por parte del adjudicatario o de incumplimiento del

    contrato, se deber poner en conocimiento del OSCE para las acciones legales que correspondan.

    9. RECURSOS IMPUGNATIVOS

    9.1.1 Recurso de apelacin A travs del recurso de apelacin se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de seleccin, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebracin del contrato.

  • AMC N 0004-2010-SEDAPAL-CO Pg. 10

    El recurso de apelacin se presentar ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado. Con independencia del valor referencial del proceso de seleccin, los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podrn impugnarse ante el Tribunal. En aplicacin de la Dcimo Tercera Disposicin Complementaria y Final de la Ley, el Tribunal ser competente para conocer y resolver las controversias que surjan en los procesos de seleccin de las contrataciones que se encuentren bajo los alcances de tratados o acuerdos internacionales donde se asuman compromisos en materia de contratacin pblica.

    9.1.2 Plazos de interposicin del recurso de apelacin La apelacin contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) das hbiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro. La apelacin contra los actos distintos a los indicados en el prrafo anterior debe interponerse dentro de los ocho (8) das hbiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

    10.- DE LA IMPLEMENTACIN DE LA VEEDURA Los procesos de seleccin y la ejecucin de los contratos que se deriven de la presente norma estarn sujetos a los mecanismos de control preventivo del Sistema Nacional de Control, como las veeduras, a que se refiere la Directiva N 001-2005-CG/OCI-GSNA, aprobada por Resolucin de Contralora N 528-2005-CG y modificada por Resolucin de Contralora N 238-2006-CG, sin perjuicio del control posterior que corresponda.

    11.- RELACIN MNIMA DE PROFESIONALES El Anexo N 01 muestra la relacin de profesionales a calificar, se exige la presentacin de una Carta de Compromiso de cada profesional. Es oportuno aclarar que en los Trminos de Referencia se indica la relacin mnima de personal que deben contar para el correcto desarrollo de los estudios. Es obligatorio utilizar la plana de profesionales propuesta, por el tiempo contratado segn su especialidad, (salvo que el contratista proponga reemplazarlo por otro profesional de iguales o superiores calidades al propuesto solo en los supuestos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente sustentados); la ausencia constituye incumplimiento del Contrato, sujeto a las Normas vigentes.

    12.- DE LOS DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA LA FIRMA DEL CONTRATO Para efectos de la suscripcin del Contrato el postor, al que se le adjudique la Buena Pro,

    presentar los siguientes documentos: a) Constancia Vigente emitida por el OSCE de No estar inhabilitado para contratar con

    el Estado. b) Constancia expedida por el OSCE de tener Capacidad de Libre Contratacin por el

    monto del contrato de obra. c) Pliza de Seguros Contra Todo Riesgo (CAR), el monto de la pliza deber ser

    por el valor ofertado debidamente cancelada por la Compaa Aseguradora (Adjuntar copia simple de la factura)

    d) Pliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (DS. N 003-98-S.A.). (Adjuntar copia simple de la factura)

    e) Plan de trabajo del contratista, acorde con sus calendarios valorizados de elaboracin de estudios, de avance de obra y de adquisiciones de materiales e insumos, en el que se detalle los planteamientos, procedimientos, sistemas, etc que emplearn en la Elaboracin de Estudios y Ejecucin de las obras generales, secundarias y post evaluacin.

  • AMC N 0004-2010-SEDAPAL-CO Pg. 11

    f) Entregar el Calendario de Elaboracin de estudios para las obras generales y

    secundarias y Avance de Obras generales, secundarias y post evaluacin Valorizado y de Adquisiciones de Materiales y Equipos (Diagramas Gantt o Pert CPM)

    Debern indicar en forma clara y precisa: las actividades, sealando los recursos y la

    ruta crtica que debern de concordar con la Oferta Econmica del Postor, as como tambin las adquisiciones de Materiales e Insumos en el que se detalle los planteamientos, procedimientos, sistemas, etc que se realizarn en el transcurso de la obra, el que deber ser aprobado previamente por SEDAPAL, el que contendr lo siguiente:

    Las actividades, Recursos Diagrama de Gantt y Pert La Ruta Crtica Costos, acorde con su Propuesta Econmica

    13. EJECUCIN CONTRACTUAL DISPOSICIONES GENERALES

    13.1.- DE LOS ADELANTOS (Artculos 187 y 188 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

    13.1.1 ADELANTO DIRECTO El Adelanto directo ser otorgado en dos partes: El primero SEDAPAL otorgar en calidad de adelanto directo el dos por ciento (02%) del monto del contrato, por concepto de la elaboracin del expediente tcnico y estudio definitivo, as como del componente de intervencin social. El Contratista dentro de los ocho (8) das, contados a partir del da siguiente de la firma del contrato, podr solicitar formalmente la entrega del adelanto adjuntando a su solicitud la garanta y el comprobante de pago correspondiente, debiendo la Entidad entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) das, contados a partir del da siguiente de recibida la solicitud y garanta correspondiente. Entindase que una vez entregado ste primer adelanto directo por el contratista, se dar inicio al componente de intervencin social y estudio definitivo y elaboracin de expediente tcnico.

    EL segundo SEDAPAL entregar al Contratista, dentro de los 07 das naturales de aprobado el expediente tcnico por la Entidad con sus respectivas conformidades el Contratista presentara la solicitud por escrito, el adelanto hasta el dieciocho por ciento (18%) del monto del contrato siempre que haya sido solicitado por el Contratista adjuntando la correspondiente garanta, debiendo la Entidad entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) das, contados a partir del da siguiente de recibida la solicitud y garanta correspondiente.

    Se debe dejar plenamente establecido como regla del presente proceso, que los adelantos otorgados referidos en el presente numeral no podrn exceder en su conjunto del 20% del monto total del contrato, conforme a sus etapas de ejecucin, sujetndose a lo expuesto por el Reglamento de la Ley de Contrataciones. 13.1.2 ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS OBRAS SEDAPAL entregar adelanto para materiales hasta el cuarenta por ciento (40%) del monto de la obra correspondiente a las obras, en concordancia con el calendario de adquisicin de materiales e insumos presentado por el Contratista. adjuntando la correspondiente Garanta.

  • AMC N 0004-2010-SEDAPAL-CO Pg. 12

    Para el otorgamiento del adelanto antes sealado deber cumplirse con la siguiente condicin: a) Que se haya determinado el monto que fije la frmula polinmicas para la adquisicin de los equipos y/o materiales. b) El adelanto para la adquisicin de equipos a importarse o compra de materiales, deber estar sustentado con un informe documentado del proyectista y del representante legal del Contratista para la revisin y conformidad del Supervisor, adjunto a dicha solicitud.

    Para la procedencia de entrega de adelantos de obra deber de encontrarse aprobado el expediente tcnico, caso contrario ste no ser aceptado, no siendo responsabilidad de la entidad su recepcin. 13.2. DE LAS IMPORTACIONES

    El Contratista de acuerdo al Calendario de Adquisiciones de Materiales, deber tramitar todos los documentos de Importacin a nombre de la Entidad con la debida anticipacin de manera que no afecte la ejecucin de la obra. En caso utilice el adelanto para la adquisicin de equipos o compra de materiales, la solicitud de Adelanto de materiales a importarse deber estar sustentado con un informe documentado del proyectista y del representante legal del Contratista para la revisin y conformidad del Supervisor, adjunto a dicha solicitud.

    13.3. DE LAS VALORIZACIONES Las valorizaciones tienen el carcter de pagos a cuenta y sern elaboradas el ltimo da de cada perodo previsto en las Bases o en el contrato, por el supervisor y el contratista. Los metrados de obra ejecutados sern formulados y valorizados conjuntamente por el contratista y el supervisor y presentados a la Entidad dentro de los plazos que establezca el contrato. Si el supervisor no se presenta para la valorizacin conjunta con el contratista, ste la efectuar. El supervisor deber revisar los metrados durante el perodo de aprobacin de la valorizacin. El plazo mximo de aprobacin por el supervisor de las valorizaciones y su remisin a la Entidad para perodos mensuales, es de cinco (5) das, contados a partir del primer da hbil del mes siguiente al de la valorizacin respectiva, y ser cancelada por la Entidad en fecha no posterior al ltimo da de tal mes. A partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de estas valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el contratista tendr derecho al reconocimiento de los intereses pactados en el contrato y, en su defecto, al inters legal, de conformidad con los Artculos 1244, 1245 y 1246 del Cdigo Civil. Para el pago de los intereses se formular una Valorizacin de Intereses y se efectuar en las valorizaciones siguientes. Para el cmputo del plazo de inicio ser de aplicacin lo dispuesto en el Artculo 184 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y del Estado, aprobado mediante D.S. N 184-2008-EF, conforme a la etapa de ejecucin que corresponda.

    13.4 AMPLIACION DE PLAZO Se regir a lo dispuesto por los Artculos 200 y 201 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

  • AMC N 0004-2010-SEDAPAL-CO Pg. 13

    13.5. RECEPCIN DE OBRA

    La recepcin de obras se sujetar a lo dispuesto en el Artculo 210 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

    En la fecha de la culminacin de la obra el residente anotar tal hecho en el Cuaderno de Obra y solicitar la recepcin de la misma. El supervisor, en un plazo no mayor de cinco (5) das posteriores a la anotacin sealada, lo informar a la Entidad, ratificando o no lo indicado por el residente. En caso que el inspector o supervisor verifique la culminacin de la obra, la Entidad proceder a designar un comit de recepcin dentro de los siete (7) das siguientes a la recepcin de la comunicacin del inspector o supervisor. Dicho comit estar integrado, cuando menos, por un representante de la Entidad, necesariamente ingeniero o arquitecto, segn corresponda a la naturaleza de los trabajos y por el supervisor. En un plazo no mayor de veinte (20) das siguientes de realizada su designacin, el Comit de Recepcin, junto con el contratista, proceder a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones tcnicas y efectuar las pruebas que sean necesarias para comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos. Culminada la verificacin, y de no existir observaciones, se proceder a la recepcin de la obra, tenindose por concluida la misma, en la fecha indicada por el contratista. El Acta de Recepcin deber ser suscrita por los miembros del Comit, el contratista y su residente.

    Para la recepcin de obra es requisito la realizacin de las pruebas y puesta en operacin de la obra ejecutada.

    13.6. DE LAS LIQUIDACIONES

    La Liquidacin se practicar en el caso de la elaboracin del Expediente Tcnico con los precios, gastos generales y utilidad del valor referencial afectados por el factor de relacin, y la ejecucin de la obra con los precios unitarios, gastos generales y utilidad ofertados, conforme a lo dispuesto por el artculo 211 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

    13.7. GARANTAS

    Todas las Garantas, debern consignar el domicilio de las Oficinas de la Entidad Bancaria Emisora en la Ciudad de Lima, para fines de requerir la ejecucin de las mismas, en caso de incumplimiento de las obligaciones afianzadas. Las Cartas Fianzas, que se presenten a SEDAPAL debern ser incondicionales, solidarias, irrevocables, de realizacin automtica, realizables al slo requerimiento de la Entidad, ajustndose a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado vigente.

    13.8 ADICIONALES Y REDUCCIONES

    La Ejecucin de Obras Adicionales y/o Reducciones se ceirn al procedimiento establecido en los artculos 207 y 208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

    13.9 SOLUCIN DE CONTROVERSIAS En ejecucin del Contrato, toda Controversia ser resuelta por Conciliacin, y de ser el caso, en Arbitraje de Derecho e Institucional, conforme a lo previsto en el prrafo final del Articulo 216 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

  • AMC N 0004-2010-SEDAPAL-CO Pg. 14

    13.10 OBLIGACIONES AL TRMINO DE CONTRATO

    Segn lo dispuesto por el D.S N 01-98-TR del 20-01-98, al trmino de su Contrato el Contratista est obligado entregar a SEDAPAL, una copia certificada de la Planilla de Pago correspondiente a la obra y duplicados de las Boletas de Pago.

    14 EJECUCIN CONTRACTUAL DISPOSICIONES ESPECFICAS

    DEL CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCIN Y DEL CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS El postor ganador de la Buena Pro, deber formular el Calendario de elaboracin de expediente tcnico, Adquisicin de Materiales y el Avance de Obra sujetndose al plazo de ejecucin establecido en las bases. El Calendario de Adquisicin de Materiales, deber establecer las fechas en que se entregarn las rdenes de compra a los respectivos Proveedores, a fin de cumplir con su Calendario Valorizado de Avance de Obra. El Calendario Valorizado de Avance de Obra, estar conformado por Calendarios parciales correspondientes a cada una de las Frmulas Polinmicas, debiendo consignarse en ellos los montos mensuales de Gastos Generales y Utilidad que se prev utilizar en la ejecucin de la obra. Los Calendarios sern presentados en Diagrama de Barras GANTT (3 copias). Adems debe presentarse Diagramas PERT-CPM, sealando la ruta crtica (3 copias). Todos estos Calendarios, para tener vigencia, debern ser revisados y aprobados por la Entidad, previa conformidad de la Supervisin. La supervisin deber elevarlos a la Entidad en un plazo mximo de tres (3) das, contados a partir de la recepcin de los calendarios. En un plazo no mayor de doce (12) das, contados a partir del da siguiente de la recepcin del informe del supervisor, la Entidad deber pronunciarse sobre dichos calendarios. De no pronunciarse la Entidad en el plazo sealado, se tendrn por aprobados los calendarios presentados por el contratista.

    15.0 DEL REAJUSTE AUTOMTICO DE PRECIOS No aplica. La frmula de reajuste ser desarrollada como parte del expediente tcnico.

    16. OTROS

    Los rubros no contemplados en las presentes bases se rigen por la Ley y el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobados mediante D.L. N 1017 y D.S. 184-2008-EF y sus modificatorias.

  • AMC N 0004-2010-SEDAPAL-CO Pg. 15

    SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA

    ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N 0004-2010SEDAPAL-CO

    MARCO DE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA - LEY N 28870

    AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL MACRO PROYECTO PACHACUTEC- VENTANILLA

    ANEXOS A LAS BASES ADMINISTRATIVAS

  • AMC N 0004-2010-SEDAPAL-CO Pg. 16

    ANEXO N 01

    RECURSOS HUMANOS REQUERIDOS PARA LA EVALUACION

    Etapa de la Ejecucin de Obra

    N Profesionales Etapa de la elaboracin del estudio

    Obras Generales

    Obras Secundarias

    1 Ing. Sanitario o Civil : Gerente de Proyectos -- 1

    2 Ing. Sanitario o Civil : Director responsable del Estudio Definitivo y Expediente Tcnico

    1 --

    3 Ing. Sanitario o Civil: Jefe Residente Principal de Obras

    -- 1

    4 Ing. Sanitario o Civil: Ingeniero Residente de Obras Generales/Secundarias -- 1 1

    5 Ingeniero Sanitario o Civil: Especialista en diseo de Agua Potable

    1 -- --

    6 Ingeniero Sanitario o Civil: Especialista en diseo de Alcantarillado

    1 -- --

    7 Ingeniero Sanitario Especialista en PTAR 1 -- --

    1.0 Ingeniero Sanitario o Civil: Gerente de Proyectos, Profesional Colegiado. Debe contar con experiencia como Gerente de Obra y/o Proyecto de Obras Generales y/o Secundarias de Agua Potable y/o Alcantarillado. Para lo cual debe demostrar su experiencia con un mnimo de 120 meses.

    2.0 Ingeniero Sanitario o Civil: Director, Profesional Colegiado. Debe contar con experiencia como Director, Jefe o responsable, Gerente de diseo o Jefe de Ingeniera de Estudios Definitivos de Obras Generales y/o Secundarias de Agua Potable y/o Alcantarillado. Para lo cual debe demostrar su experiencia con un mnimo de 120 meses en proyectos definitivos similares en saneamiento. Su dedicacin ser a tiempo completo.

    3.0 Ing. Sanitario o Civil: Jefe Residente Principal de Obras, Profesional colegiado, debe contar con experiencia como Jefe, Gerente de obra o Ingeniero Residente o Ingeniero Jefe de Residente de Ejecucin de Obras Generales y/o Obras Secundarias de Agua Potable y/o Alcantarillado. Para lo cual debe demostrar su experiencia con un mnimo de 96 meses.

    4.0 Ing. Sanitario o Civil: Ingeniero Residente de Obras Generales/Secundarias, Profesional colegiado, debe contar con experiencia como Residente de Obras Generales y/o Obras Secundarias de Agua Potable y/o Alcantarillado (a lo que ha sido propuesto). Para lo cual debe demostrar su experiencia con un mnimo de 60 meses, tanto para el residente de obras generales como para el residente de obras secundarias.

    5.0 Ingeniero Sanitario o Civil: Especialista en Diseos de Agua Potable, Profesional Colegiado. Debe contar con experiencia en su especialidad en la elaboracin de estudios definitivos de Obras Generales y/o Secundarias de Agua Potable y/o Alcantarillado. Acreditar su experiencia con certificados y/o constancias, con un mnimo de 36 meses acumulados en proyectos similares de saneamiento. Adems deber tener conocimiento en la simulacin hidrulica de redes de agua potable mediante el software WaterCad.

    6.0 Ingeniero Sanitario o Civil: Especialista en Diseos de Alcantarillado, Profesional Colegiado. Debe contar con experiencia en su especialidad en la elaboracin de estudios definitivos de Obras Generales y/o Secundarias de Agua Potable y/o Alcantarillado. Acreditar su experiencia con certificados y/o constancias, con un mnimo de 36 meses acumulados en proyectos similares de saneamiento. Adems deber tener conocimiento en la simulacin hidrulica de redes de agua potable mediante el software SewerCad

    7.0 Ingeniero Sanitario: Especialista en Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Profesional Colegiado. Debe contar con experiencia en su especialidad en la elaboracin de estudios definitivos de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales. Acreditar su experiencia con certificados y/o constancias, con un mnimo de 36 meses acumulados en proyectos similares de saneamiento

  • AMC N 0004-2010-SEDAPAL-CO Pg. 17

    ANEXO N 02

    RECURSOS HUMANOS MNIMOS REQUERIDOS

    (Ver Anexo 02 Recursos Humanos y Fsicos Mnimos Requeridos) Recursos Humanos Mnimos Requeridos

    Etapa de la Ejecucin de Obra N Profesionales

    Etapa de la elaboracin del estudio

    Obras Generales

    Obras Secundarias

    1 Ing. Sanitario o Civil : Gerente de Proyectos -- 1

    2 Ing. Sanitario o Civil : Director responsable del Estudio Definitivo y Expediente Tcnico 1 --

    3 Ing. Sanitario o Civil: Jefe Residente Principal de Obras -- 1

    4 Ing. Sanitario o Civil: Ingeniero Residente de Obras Generales/Secundarias

    -- 1 1

    5 Ingeniero Sanitario o Civil: Especialista en diseo de Agua Potable

    1 --

    6 Ingeniero Sanitario o Civil: Especialista en diseo de Alcantarillado

    1 --

    7 Ingeniero Sanitario o Civil: Asistente 6 7 5 8 Ingeniero Sanitario Especialista en PTAR 1 -- 9 Ingeniero Mecnico Elctrico : Especialista en

    Mecnica Elctrica 1 1

    10 Ingeniero Electrnico Mecnico Elctrico : Especialista en Automatizacin en Sistema SCADA

    1 1

    11 Ingeniero Civil: Especialista en Estructuras 2 1

    12 Ingeniero Civil/Gelogo, Especialista en Mecnica de Suelos/Geotecnia

    1 1

    13 Profesional Abogado Seniors: Especialista en Saneamiento Fsico Legal

    2 --

    14 Profesional Abogado Junior 2 -- 15 Ing. Economista o Economista 1 --

    16 Ingeniero Civil : Especialista en Costos, Presupuestos, Valorizaciones y Programacin de Obras

    1 2

    17 Profesional Especialista en Impacto Ambiental 1 1

    18 Ingeniero Especialista en Seguridad e Higiene Ocupacional de Obras 1 1

    19 Ingeniero Especialista en Trnsito 1 1

    20 Profesional Especialista en Mecanismo de Desarrollo Limpio 1 --

    21 Ingeniero Especialista en Hidrogeologa 1 -- 22 Licenciado Arqueologa 1 1 INTERVENCION SOCIAL

    23 Coordinador General en Intervencin Social 1 24 Ingeniero Sanitario o Civil: Coordinador Tcnico 1 25 Especialista en CC.SS: Coordinador de

    Capacitacin 1

  • AMC N 0004-2010-SEDAPAL-CO Pg. 18

    REQUISITOS PARA EL PROFESIONAL PROPUESTO PARA EL EXPEDIENTE TCNICO Y

    EJECUCIN DE OBRAS

    1.0 Ingeniero Sanitario o Civil: Gerente de Proyectos, Profesional Colegiado. Debe contar con experiencia como Gerente de Obra y/o Proyecto de Obras Generales y/o Secundarias de Agua Potable y/o Alcantarillado. Para lo cual debe demostrar su experiencia con un mnimo de 120 meses.

    2.0 Ingeniero Sanitario o Civil: Director, Profesional Colegiado. Debe contar con experiencia como Director, Jefe o responsable, Gerente de diseo o Jefe de Ingeniera de Estudios Definitivos de Obras Generales y/o Secundarias de Agua Potable y/o Alcantarillado. Para lo cual debe demostrar su experiencia con un mnimo de 120 meses en proyectos definitivos similares en saneamiento. Su dedicacin ser a tiempo completo.

    3.0 Ing. Sanitario o Civil: Jefe Residente Principal de Obras, Profesional colegiado, debe contar con experiencia como Jefe, Gerente de obra o Ingeniero Residente o Ingeniero Jefe de Residente de Ejecucin de Obras Generales y/o Obras Secundarias de Agua Potable y/o Alcantarillado. Para lo cual debe demostrar su experiencia con un mnimo de 96 meses.

    4.0 Ing. Sanitario o Civil: Ingeniero Residente de Obras Generales/Secundarias, Profesional colegiado, debe contar con experiencia como Residente de Obras Generales y/o Obras Secundarias de Agua Potable y/o Alcantarillado (a lo que ha sido propuesto). Para lo cual debe demostrar su experiencia con un mnimo de 60 meses, tanto para el residente de obras generales como para el residente de obras secundarias.

    5.0 Ingeniero Sanitario o Civil: Especialista en Diseos de Agua Potable, Profesional Colegiado. Debe contar con experiencia en su especialidad en la elaboracin de estudios definitivos de Obras Generales y/o Secundarias de Agua Potable y/o Alcantarillado. Acreditar su experiencia con certificados y/o constancias, con un mnimo de 36 meses acumulados en proyectos similares de saneamiento. Adems deber tener conocimiento en la simulacin hidrulica de redes de agua potable mediante el software WaterCad.

    6.0 Ingeniero Sanitario o Civil: Especialista en Diseos de Alcantarillado, Profesional Colegiado. Debe contar con experiencia en su especialidad en la elaboracin de estudios definitivos de Obras Generales y/o Secundarias de Agua Potable y/o Alcantarillado. Acreditar su experiencia con certificados y/o constancias, con un mnimo de 36 meses acumulados en proyectos similares de saneamiento. Adems deber tener conocimiento en la simulacin hidrulica de redes de agua potable mediante el software SewerCad.

    7.0 Ing. Sanitario o Civil: Asistente, Profesional Colegiado, debe contar con experiencia en su Especialidad en la elaboracin de estudios definitivos de Obras Generales y/o Secundarias de Agua Potable y/o Alcantarillado o Ejecucin de Obras Generales y/o Obras Secundarias de Agua Potable y/o Alcantarillado, segn a la etapa al cual participa. Acreditar su experiencia con certificados y/o constancias, con un mnimo de 24 meses acumulados en proyectos similares de saneamiento.

    8.0 Ing. Sanitario: Especialista en Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Profesional Colegiado. Debe contar con experiencia en su especialidad en la elaboracin de estudios definitivos de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales. Acreditar su experiencia con certificados y/o constancias, con un mnimo de 36 meses acumulados en proyectos similares de saneamiento.

    9.0 Ing. Mecnico Elctrico, Especialista en Mecnica Elctrica, Profesional Colegiado, debe contar con experiencia en su Especialidad, en la elaboracin de estudios definitivos de Obras Generales y/o Secundarias de Agua Potable y/o Alcantarillado o Ejecucin de Obras Generales y/o Obras Secundarias de Agua Potable y/o Alcantarillado, segn a la etapa al cual participa. Acreditar su experiencia con certificados y/o constancias, con un mnimo de 36 meses acumulados en proyectos similares en saneamiento.

  • AMC N 0004-2010-SEDAPAL-CO Pg. 19

    10.0 Ingeniero Electrnico Mecnico Elctrico, Especialista en Automatizacin Sistema SCADA, Profesional Colegiado, debe contar con experiencia en su Especialidad, en la elaboracin de Estudios Definitivos de Obras Generales y/o Obras Secundarias de Agua Potable y/o Alcantarillado o Ejecucin de Obras Generales y/o Obras Secundarias de Agua Potable y/o Alcantarillado, segn a la etapa al cual participa. Acreditar su experiencia con certificados y/o constancias, con un mnimo de 36 meses acumulados en proyectos similares en saneamiento.

    11.0 Ingeniero Civil: Especialista en Estructuras, Profesional Colegiado, debe contar con experiencia en su Especialidad, en la elaboracin de Estudios Definitivos de Obras Generales y/o Obras Secundarias de Agua Potable y/o Alcantarillado o Ejecucin de Obras Generales y/o Obras Secundarias de Agua Potable y/o Alcantarillado, segn a la etapa al cual participa. Acreditar su experiencia con certificados y/o constancias, con un mnimo de 36 meses acumulados en proyectos similares en saneamiento.

    12.0 Ing. Civil/Gelogo, Especialista en Mecnica de Suelos, Profesional Colegiado, debe contar con experiencia en su Especialidad, en la elaboracin de Estudios Definitivos de Obras Generales y/o Obras Secundarias de Agua Potable y/o Alcantarillado o Ejecucin de Obras Generales y/o Obras Secundarias de Agua Potable y/o Alcantarillado, segn a la etapa al cual participa. Acreditar su experiencia con certificados y/o constancias, con un mnimo de 12 meses acumulados en proyectos similares en saneamiento.

    13.0 Profesional Abogado Seniors: Especialista en Saneamiento Fsico Legal, Profesional Colegiado, debe contar con experiencia mnimo de 12 meses acreditado en las gestiones inherente a la obtencin de terrenos y saneamiento fsico legal.

    14.0 Profesional Abogado Junior, Profesional Colegiado, con experiencia mnima de 06 meses acreditados en trmites de saneamiento fsico legal de inmuebles.

    15.0 Ing. Economista Economista, Profesional Colegiado, debe contar con experiencia en la elaboracin de Proyectos de Pre-Inversin y/o Inversin en proyectos de Obras Generales y/o Obras Secundarias de Agua Potable y/o Alcantarillado. Acreditar su experiencia con certificados y/o constancias, con un mnimo de 36 meses acumulados en proyectos similares en saneamiento.

    16.0 Ingeniero Civil: Especialista en Costos y Presupuestos, Valorizaciones, y Programacin de Obras, Profesional Colegiado, debe contar con experiencia en su Especialidad, en la elaboracin de estudios definitivos de Obras Generales y Secundarias de Agua Potable y Alcantarillado o Ejecucin de Obras Generales y/o Obras Secundarias de Agua Potable y/o Alcantarillado, segn a la etapa al cual participa. Acreditar su experiencia con certificados y/o constancias, con un mnimo de 24 meses acumulados en proyectos similares en saneamiento.

    17.0 Profesional Especialista en Impacto Ambiental, Profesional Colegiado, debe contar con experiencia en su Especialidad en la elaboracin de Estudios Definitivos de Obras Generales y/o Obras Secundarias de Agua Potable y/o Alcantarillado o Ejecucin de Obras Generales y/o Obras Secundarias de Agua Potable y/o Alcantarillado, segn a la etapa al cual participa. Acreditar su experiencia con certificados y/o constancias, con un mnimo de 36 meses acumulados en proyectos similares en saneamiento.

    18.0 Ingeniero Especialista en Seguridad e Higiene Ocupacional, Profesional Colegiado, debe contar con experiencia en su Especialidad en la elaboracin de Estudios Definitivos de Obras Generales y/o Obras Secundarias de Agua Potable y/o Alcantarillado o Ejecucin de Obras Generales y/o Obras Secundarias de Agua Potable y/o Alcantarillado, segn a la etapa al cual participa. Acreditar su experiencia con certificados y/o constancias, con un mnimo de 36 meses acumulados en proyectos similares en saneamiento.

  • AMC N 0004-2010-SEDAPAL-CO Pg. 20

    19.0 Ingeniero Especialista en Transito, Profesional Colegiado, debe contar con experiencia en su Especialidad, en la elaboracin de Estudios Definitivos de Obras Generales y/o Obras Secundarias de Agua Potable y/o Alcantarillado o Ejecucin de Obras Generales y/o Obras Secundarias de Agua Potable y/o Alcantarillado, segn a la etapa a la cual participa. Acreditar su experiencia con certificados y/o constancias, con un mnimo de 12 meses acumulados en proyectos similares en saneamiento.

    20.0 Profesional Especialista en Mecanismo de Desarrollo Limpio, Profesional colegiado. Debe contar con experiencia mnimo de 12 meses en su especialidad acreditados en la elaboracin de proyectos de investigacin y evaluacin de mecanismo de desarrollo limpio.

    21.0 Ingeniero Especialista en Hidrogeologa, Profesional colegiado. Debe contar con experiencia mnimo de 12 meses acreditados en evaluacin, diagnstico y desarrollo de estudios de fuentes de aguas subterrneas.

    22.0 Licenciado en Arqueologa, Profesional colegiado. Debe contar con experiencia mnimo de 06 meses acreditados en la elaboracin de Proyectos de investigacin, evaluacin y/o rescate arqueolgico. Asimismo, deber estar inscrito en el Registro Nacional de Arquelogos del INC.

    23.0 Coordinador General en Intervencin Social, Profesional de las ciencias sociales titulado colegiado y habilitado con un mnimo de 24 meses de experiencia acreditada en coordinacin y/o jefatura de Equipos de Intervencin Social en proyectos de saneamiento /jefatura de proyectos de inversin con enfoques participativos dirigidos a pobladores de asentamientos humanos.

    24.0 Ingeniero Sanitario o Civil: Coordinador Tcnico, Profesional en ingeniera civil o sanitaria, titulado, colegiado y habilitado con un mnimo de 24 meses de experiencia profesional en obras de saneamiento especialmente obras generales, en redes secundarias y conexiones domiciliarias.

    25.0 Especialista en CC.SS: Coordinador de Capacitacin, Profesional de las ciencias sociales titulado, colegiado y habilitados en sociologa, servicio social, comunicacin social o educacin (en el caso de educador deber contar con especializacin en educacin para adultos), con un mnimo de 24 meses de experiencia en capacitacin de poblaciones beneficiarias de obras de saneamiento y/o proyectos de inversin pblica y/o privada de preferencia en estrategias de comunicacin para adultos

  • AMC N 0004-2010-SEDAPAL-CO Pg. 21

    SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA

    ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N 0004-2010SEDAPAL-CO

    MARCO DE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA - LEY N 28870

    AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA MACRO PROYECTO PACHACUTEC - VENTANILLA

    PROFORMA DE CONTRATO

  • AMC N 0004-2010-SEDAPAL-CO Pg. 22

    PROFORMA DE CONTRATO N -2010-SEDAPAL

    ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N 0004-2010-SEDAPAL-CO CONCURSO OFERTA

    AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA MACRO PROYECTO PACHACUTEC - VENTANILLA

    Conste por el presente documento, el Contrato para la elaboracin del estudio definitivo, expediente tcnico y ejecucin de la obra e intervencin social para la Ampliacin y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado para el Macro Proyecto Pachacutec Distrito de Ventanilla; bajo la modalidad de Concurso Oferta y Sistema a Suma Alzada y precios unitarios conforme a las Bases Generales, Propuesta Tcnica econmica y trminos de referencia, que celebran de una parte el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL, con Registro nico de Contribuyentes N 20100152356, con domicilio legal en la Autopista Ramiro Prial N 210, La Atarjea - Distrito El Agustino Provincia y Departamento de Lima - Per, debidamente representado por su Gerenta de Proyectos y Obras ING. ANA COLETTI HEREDIA, identificada con D.N.I. N 08466027 quien procede de conformidad con la autorizacin otorgada por el Directorio de SEDAPAL, mediante Sesin N 085-12-2008 del 21.05.2008 en adelante SEDAPAL; y de la otra parte el . ( ), con Registro nico de Contribuyentes del Consorcio N , con Registro Nacional de Proveedores, Captulo: Ejecutor de Obras Ns. , y Captulo de Consultor de Obras Ns. , vigentes a la fecha de la suscripcin del presente Contrato, con domicilio legal , Lima - Per, representado por el , identificado con D.N.I. N , y por el Ing. con D.N.I. N conforme a las facultades y poderes otorgados conforme al testimonio de contrato privado de consorcio suscrito y legalizado, Kardex N , otorgado por ante el Dr. Notario Pblico de Lima, en adelante el CONTRATISTA, en los trminos y condiciones siguientes: CLUSULA PRIMERA: OBJETO Y MONTO Con fecha 2010, el Comit Especial adjudic la Buena Pro a la Adjudicacin de Menor Cuanta N 0004-2010-SEDAPAL-CO, convocada para la Elaboracin del Estudio Definitivo, Expediente Tcnico y Ejecucin de la Obra e intervencin social para la Ampliacin y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado para el Macro Proyecto Pachacutec - Ventanilla a EL CONTRATISTA, por el siguiente monto: S/. . con 00/100 Nuevos Soles), incluido el Impuesto General a las Ventas), desagregado de la siguiente manera:

    Descripcin Valor Referencial S/.

    Presupuesto a Suma Alzada Presupuesto a Precios Unitarios TOTAL

    El Valor Referencial, ha sido elaborado con precios vigentes al ., e incluyen Gastos Generales, Utilidad e I.G.V. Este monto comprende la mano de obra y cumplimiento de la normativa laboral, pagos a Entidades de Seguridad Social, SENCICO, costo de equipos, maquinaria, herramientas, materiales, fletes, seguros e impuestos; proteccin y mantenimiento de la obra durante el perodo de construccin y hasta la entrega de la misma, direccin tcnica, Gastos Generales, Utilidad, y todo aquello que sea necesario para la correcta ejecucin de la obra hasta su total terminacin y entrega.

  • AMC N 0004-2010-SEDAPAL-CO Pg. 23

    CLUSULA SEGUNDA: DEL PLAZO DE INICIO De conformidad a lo establecido en las Bases Generales, para la elaboracin del expediente tcnico el inicio del plazo contractual entrar automticamente en vigencia al da siguiente de recibido el adelanto respectivo de ser el caso. El plazo de inicio para la ejecucin de las obras, se computa desde el da siguiente de cumplidas las condiciones establecidas en el artculo 184 del Reglamento. El CONTRATISTA se obliga a ejecutar la obra, materia del presente contrato, en el plazo establecido a continuacin:

    N Actividad Plazo de Ejecucin 1 Elaboracin del Estudio Definitivo y Expediente Tcnico das 2 Ejecucin de Obras das TOTAL das

    1) Los das son calendarios 2) La Intervencin Social tendr un plazo total de 660 das calendarios y se realizarn en forma simultnea a la elaboracin del Estudio Definitivo, Expediente Tcnico y ejecucin de la Obras.

    Nota: En el Tomo II, Cronogramas, se adjunta programacin de la Ejecucin del Expediente

    Tcnico y Ejecucin de las Obras Generales y Secundarias que ser la lnea base para la implementacin, as como para la supervisin de los trabajos correspondientes, al cual el Contratista debe ceirse, a fin de cumplir con los plazos y las fechas indicadas, cuyo incumplimiento estar sujeto a penalidades correspondientes

    El plazo no podr ser prorrogado, sino en los casos previstos en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, cumpliendo las condiciones y requisitos indicados en dicha normativa. CLAUSULA TERCERA: VALORIZACIONES Las valorizaciones tienen el carcter de pagos a cuenta y sern elaboradas de conformidad con lo establecido en el Artculo 197 del Reglamento. CLUSULA CUARTA: VIGENCIA DEL CONTRATO La vigencia del presente Contrato ser a partir del da siguiente de la suscripcin del mismo hasta el consentimiento de la liquidacin final de la obra. CLUSULA QUINTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO El presente Contrato est conformado por las Bases Integradas (que incluyen planos, trminos de referencia, memoria descriptiva, especificaciones tcnicas, clusulas de medicin, y toda la documentacin integrante e incluida en las Bases Generales Integradas), la oferta tcnica y econmica ganadora y todos los documentos derivados del proceso de seleccin que establezcan obligaciones para las partes. El Contrato es obligatorio para las partes y se regula por las normas del titulo III del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en lo no previsto en la Ley y el presente Reglamento, son de aplicacin supletoria las normas de derecho pblico y, slo en ausencia de stas, las de derecho privado. CLUSULA SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO En los aspectos y cuestiones que no estn expresamente contemplados en el presente Contrato, regirn las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo N 1017 su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N184-2008- EF y su modificatoria y el Cdigo Civil vigente.

  • AMC N 0004-2010-SEDAPAL-CO Pg. 24

    CLUSULA SEPTIMA: DECLARACION DEL CONTRATISTA El Contratista declara que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente Contrato, bajo sancin de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento. CLUSULA OCTAVA: GARANTAS EL CONTRATISTA entrega como Garanta de Fiel Cumplimiento del Contrato las siguientes: . Todas las Cartas Fianzas descritas y presentadas son emitidas en forma solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusin y de realizacin automtica a slo requerimiento de SEDAPAL, por concepto de garanta de Fiel Cumplimiento del Contrato, por un monto acumulado ascendente a S/. (con 00/100 Nuevos soles, equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del Contrato. La Garanta de Fiel Cumplimiento presentada se encuentra vigente y deber encontrarse vigentes hasta el consentimiento de la liquidacin final de la obra, la misma que el contratista se obliga a renovar antes de su vencimiento. Esta garanta es otorgada por una entidad autorizada y sujeta al mbito de la Superintendencia de Banca y Seguros. CLUSULA NOVENA: EJECUCIN DE GARANTAS POR FALTA DE

    RENOVACIN SEDAPAL est facultada para ejecutar la garanta de Fiel Cumplimiento de Contrato cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarla. CLAUSULA DCIMA: DE LOS ADELANTOS.

    10.1 ADELANTO DIRECTO

    El Adelanto directo ser otorgado en dos partes: El primero SEDAPAL otorgar en calidad de adelanto directo el dos por ciento (02%) del monto del contrato, por concepto de la elaboracin del expediente tcnico y estudio definitivo, as como del componente de intervencin social. El Contratista dentro de los ocho (8) das, contados a partir del da siguiente de la firma del contrato, podr solicitar formalmente la entrega del adelanto adjuntando a su solicitud la garanta y el comprobante de pago correspondiente, debiendo la Entidad entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) das, contados a partir del da siguiente de recibida la solicitud y garanta correspondiente. Entindase que una vez entregado ste primer adelanto directo por el contratista, se dar inicio al componente de intervencin social y estudio definitivo y elaboracin de expediente tcnico. El segundo SEDAPAL entregar al Contratista, dentro de los 07 das naturales de aprobado el expediente tcnico por la Entidad con sus respectivas conformidades el Contratista presentara la solicitud por escrito, el adelanto hasta el dieciocho por ciento (18%) del monto del contrato siempre que haya sido solicitado por el Contratista adjuntando la correspondiente garanta. debiendo la Entidad entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) das, contados a partir del da siguiente de recibida la solicitud y garanta correspondiente.

  • AMC N 0004-2010-SEDAPAL-CO Pg. 25

    Se debe dejar plenamente establecido como regla del presente proceso, que los adelantos otorgados referidos en el presente numeral no podrn exceder en su conjunto del 20% del monto total del contrato, conforme a sus etapas de ejecucin, sujetndose a lo expuesto por el Reglamento de la Ley de Contrataciones.

    10.2 ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS OBRAS

    SEDAPAL entregar adelanto para materiales hasta el cuarenta por ciento (40%) del monto de la obra correspondiente a las obras, en concordancia con el calendario de adquisicin de materiales e insumos presentado por el Contratista. adjuntando la correspondiente Garanta. Para el otorgamiento del adelanto antes sealado deber cumplirse con la siguiente condicin: a) Que se haya determinado el monto que fije la frmula polinmicas para la adquisicin de los equipos y/o materiales. b) El adelanto para la adquisicin de equipos a importarse o compra de materiales, deber estar sustentado con un informe documentado del proyectista y del representante legal del Contratista para la revisin y conformidad del Supervisor, adjunto a dicha solicitud. Para la procedencia de entrega de adelantos de obra deber de encontrarse aprobado el expediente tcnico, caso contrario ste no ser aceptado, no siendo responsabilidad de la entidad su recepcin.

    CLUSULA UNDCIMA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL CONTRATISTA planear y ser responsable por los mtodos de trabajo y la eficiencia de los equipos empleados en la ejecucin de la obra, los que debern asegurar un ritmo apropiado y calidad satisfactoria. Durante la ejecucin de la obra, el CONTRATISTA est obligado a cumplir los plazos parciales establecidos en el calendario valorizado de avance de obra. En caso de producirse retraso injustificado se proceder de acuerdo al Artculo 205 del Reglamento. El CONTRATISTA abrir en el acto de entrega del terreno, el Cuaderno de Obras debidamente foliado, el mismo que ser firmado y sellado en todas sus pginas por el Supervisor y el Residente. En este Cuaderno de Obras se anotarn las indicaciones, rdenes, autorizaciones, reparos, variantes, consultas y anotaciones que consideren convenientes para la ejecucin de la obra. CLUSULA DUODCIMA: APLICACIN DE PENALIDADES En caso de retraso injustificado del CONTRATISTA en la ejecucin de la obra, aqul se har acreedor a una penalidad por mora, por cada da de atraso, hasta por un monto mximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual vigente. Esta penalidad ser deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacin final; o, si fuera necesario, se cobrar del monto resultante de la ejecucin de las garantas de Fiel Cumplimiento. La penalidad se aplicar automticamente y se calcular de acuerdo con la siguiente frmula:

    Penalidad diaria = 0.10 x Monto del Contrato

    0.15 x plazo en das Cuando se llegue a cubrir el monto mximo de la penalidad, SEDAPAL podr resolver el Contrato por incumplimiento. OTRAS PENALIDADES Al amparo del artculo 166 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y conforme al contenido del Anexo 03 Penalidades.

  • AMC N 0004-2010-SEDAPAL-CO Pg. 26

    CLUSULA DCIMO TERCERA: RECEPCIN DE LA OBRA La recepcin de la obra se sujetar a lo establecido en el Artculo 210 del Reglamento. CLUSULA DCIMO CUARTA: LIQUIDACIN DE LA OBRA La liquidacin de la obra se sujetar a lo establecido en los Artculos 211, 212 y 213 del Reglamento. CLUSULA DCIMO QUINTA: RESOLUCIN DEL CONTRATO POR CAUSAS

    ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA En caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones, que haya sido previamente observada por SEDAPAL, y que no haya sido materia de subsanacin, esta ltima podr resolver el presente contrato, en forma total o parcial, mediante remisin por la va notarial del documento en el que se manifieste esta decisin y el motivo que la justifica, de conformidad con el procedimiento y formalidades previstos en los Artculos 40 y 44 de la Ley y en el Artculo 168 y 169 de su Reglamento.

    En este supuesto, se ejecutarn las garantas que EL CONTRATISTA hubiera otorgado de conformidad con el Artculo 164 del Reglamento, sin perjuicio de la indemnizacin por daos y perjuicios ulteriores que pueda exigir. CLUSULA DCIMO SEXTA: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Sin perjuicio de la indemnizacin por dao ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias que pudieran aplicarse al CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las dems obligaciones pactadas, ni lo eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar CLUSULA DCIMO SEPTIMA: SOLUCIN DE CONTROVERSIAS Todos los conflictos que se deriven de la ejecucin e interpretacin del presente contrato, incluidos los que se refieren a su nulidad e invalidez, sern sometidos, en primer lugar, a conciliacin entre las partes para lo cual se establece que cualquiera de las partes podr presentar la solicitud de conciliacin dentro de los plazos de caducidad establecidos por el Decreto Legislativo N 1017 Ley de Contrataciones del Estado, ante cualquier Centro de Conciliacin autorizado para resolver este tipo de conflictos. Los conflictos que no pudieran resolverse a travs de conciliacin o los que se resolvieran de manera parcial, deben someterse a un arbitraje de derecho, mediante el cual sern resueltos de manera definitiva e inapelable, de conformidad con lo establecido en la normativa de Contrataciones del Estado y en el Decreto Legislativo N 1071. El plazo para interponer arbitraje, una vez concluido el proceso conciliatorio sin acuerdo de partes o con acuerdo parcial, es el consignado en los artculos 144, 170, 175, 199, 201, 207, 209, 210 y 211 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, debiendo computarse el mismo, a partir de la suscripcin del Acta de Conciliacin correspondiente. En el caso de controversias que no cuenten con un plazo especfico dentro del Reglamento, este ser de quince (15) das calendario, contados a partir de la suscripcin del Acta respectiva. El Arbitraje se desarrollar en la ciudad de Lima, de conformidad con los Reglamentos Arbitrales del Centro de Arbitraje de la Cmara de Comercio de Lima, a cuyas normas, administracin y decisin se someten las partes en forma incondicional, declarando conocerlas y aceptarlas en su integridad. nicamente no se aplicar el Reglamento de Arbitraje del Centro de Arbitraje de la Cmara de Comercio de Lima, en lo siguiente: 1. De conformidad al artculo 69 del Decreto Legislativo N1071, las partes acuerdan que los

    gastos, costos y costas del proceso arbitral, sern de cargo de la parte solicitante o demandante, incluyendo los costos a los que hace referencia los artculos 70, 71,72 y 73 del mencionado Decreto Legislativo N 1071, no siendo materia controvertida entre las partes el pago de los mismos. No ser en este sentido aplicable al arbitraje lo dispuesto en el artculo 57 del Reglamento de Arbitraje del Centro de Arbitraje de la Cmara de Comercio de Lima.

  • AMC N 0004-2010-SEDAPAL-CO Pg. 27

    2. Las partes acuerdan de forma expresa que para interponer el recurso de anulacin contra el

    laudo expedido y solicitar incluso su suspensin del cumplimiento del laudo, no se requiere de la presentacin de la garanta a la que se hace mencin el artculo 66 del Decreto Legislativo N 1071, adems tampoco se requiere la presentacin de la carta fianza bancaria solidaria, incondicional y de realizacin automtica a la que se refiere el artculo 61 del Reglamento de Arbitraje del Centro de Arbitraje de la Cmara de Comercio de Lima.

    CLUSULA DCIMO OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PBLICA Cualesquiera de las partes podrn elevar el presente Contrato a Escritura Pblica corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad. CLAUSULA DCIMO NOVENA: DE LOS ANEXOS EL CONTRATISTA declara y expresa que cumple con presentar todos los documentos solicitados en la Carta N ... de fecha . y as mismo adjunta las constancias de no encontrarse inhabilitado para contratar con el Estado siguientes: As mismo, cumple con presentar la capacidad de libre contratacin para ejecucin de obras siguiente: CLUSULA VIGCIMA: VERACIDAD DE DOMICILIOS Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente Contrato. De acuerdo con las Bases Integradas la propuesta tcnico econmica y las disposiciones derivadas del presente Contrato, las partes lo firman por triplicado, en seal de conformidad, en la ciudad de Lima a los das del mes de del .

    EL CONTRATISTA

    SEDAPAL

  • AMC N 0004-2010-SEDAPAL-CO Pg. 28

    SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA

    ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N 00042010SEDAPAL-CO

    MARCO DE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA - LEY N 28870

    AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL MACRO PROYECTO PACHACUTEC - VENTANILLA

    FORMATOS

  • AMC N 0004-2010-SEDAPAL-CO Pg. 29

    FORMATO N 01

    REGISTRO DE PARTICIPANTES TIPO DE PROCESO AL QUE SE PRESENTA: Licitacin Pblica ( ) Concurso Pblico ( ) Adjudicacin Directa Pblica ( ) Adjudicacin Directa Selectiva ( ) Adjudicacin de Menor Cuanta (X) N 0004-2010-SEDAPAL-CO Procedimiento Especial de Seleccin ( ) OBJETO: ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO Y ESTUDIO DEFINITIVO, INTERVENCIN SOCIAL Y EJECUCIN DE LA OBRA AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL MACRO PROYECTO PACHACUTEC - VENTANILLA DATOS DEL PARTICIPANTE: (1) Nombre o Razn Social:

    (2) Domicilio Legal: (3) Cdigo de RNP: Consultor de obra

    N

    Ejecutor de Obras

    (4) R. U. C N (5) N Telfono (s) (6) N Fax

    (7) Correo(s) Electrnico(s):

    El que suscribe, Sr. (a): ..., identificado

    con DNI N ...., declaro Bajo Juramento que he recibido del Equipo Licitaciones y

    Contratos de SEDAPAL, ( ) CDs conteniendo las bases e informacin tcnica. Asimismo que los datos que

    consigno en el presente formato es correcto.

    Del mismo modo, que la Empresa a la cual represento y registro en el presente formato, no se encuentra

    Inhabilitada para Contratar con el Estado, por consiguiente, quedo expedito para Registrarme como tal

    conforme a lo establecido en las bases del presente proceso de seleccin.

    Lima, . de .... de 2010

    ................................................ Por.

    Hora : .

  • AMC N 0004-2010-SEDAPAL-CO Pg. 30

    FORMATO N 02

    FORMATO DE PRESENTACIN DE CONSULTAS

    ADJUDICACION DE MENOR DE CUANTIA N 00042010-SEDAPAL-CO

    PROPONENTE: (Nombre o Razn Social)

    CONSULTA N : __________

    REFERENCIA(S) DE LAS BASES: Numeral(es) : _________ Anexo(s) : _________ Pgina(s) : _________

    CONSULTA:

    CONSULTA N : __________

    REFERENCIA(S) DE LAS BASES: Numeral(es) : _________ Anexo(s) : _________ Pgina(s) : _________

    CONSULTA:

    ---------------------------------------------------------------- Firma, Nombres y Apellidos del postor/

    Razn Social de la empresa

  • AMC N 0004-2010-SEDAPAL-CO Pg. 31

    FORMATO N 02-A

    FORMATO DE PRESENTACIN DE OBSERVACIONES

    ADJUDICACION DE MENOR DE CUANTIA N 00042010-SEDAPAL-CO

    PROPONENTE: (Nombre o Razn Social)

    OBSERVACION N : __________

    REFERENCIA(S) DE LAS BASES: Numeral(es) : _________ Anexo(s) : _________ Pgina(s) : _________

    OBSERVACION N

    OBSERVACION N : __________

    REFERENCIA(S) DE LAS BASES: Numeral(es) : _________ Anexo(s) : _________ Pgina(s) : _________

    OBSERVACION N

    ---------------------------------------------------------------- Firma, Nombres y Apellidos del postor/

    Razn Social de la empresa

  • AMC N 0004-2010-SEDAPAL-CO Pg. 32

    FORMATO N 03

    DECLARACIN JURADA (ART. 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

    Seores COMIT ESPECIAL ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N 0004-2010-SEDAPAL-CO Presente.-

    De nuestra consideracin:

    (Nombres y Apellidos del Representante Legal), identificado con DNI N ................, domiciliado en .........................................., Representante Legal de la empresa ; que se presenta como postor de la Adjudicacin de Menor Cuanta N .., para la EJECUCIN DEL SERVICIO . , declaro bajo juramento: 1.- No tengo impedimento para participar en el proceso de seleccin ni para contratar con el

    Estado, conforme al artculo 10 de la Ley. 2.- Conozco, acepto y se someto a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de

    seleccin. 3.- Soy responsable de la veracidad de los documentos e informacin que presento para efectos

    del presente proceso de seleccin. 4.- Me comprometo a mantener mi oferta durante el proceso de seleccin y a suscribir el

    contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro. 5.- Conozco las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento, as como en la Ley N 27444,

    Ley del Procedimiento Administrativo General. (Fecha),

    .......................................................... Firma y sello del Representante Legal Nombre / Razn social del postor

  • AMC N 0004-2010-SEDAPAL-CO Pg. 33

    FORMATO N 04

    COMPROMISO BANCARIO (ORIGINAL)

    Logo de la Entidad Bancaria

    Lima, de de ..

    Seores: SEDAPAL Autopista Ramiro Prial 210 El Agustino ASUNTO : Carta Compromiso Bancario de Seriedad de Oferta REFERENCIA : Adjudicacin de Menor Cuanta N 0004-2010-SEDAPAL-CO

    ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TECNICO, INTERVENCION SOCIAL Y EJECUCION DE LA OBRA AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL MACRO PROYECTO PACHACUTEC - VENTANILLA

    Por medio del presente nos comprometemos, en caso de que nuestro cliente, .integrante del CONSORCIOobtenga la Buena Pro de la Adjudicacin de Menor Cuanta N 0004-2010-SEDAPAL-CO referido, a: Extenderles Carta(s) Fianza(s) de fiel cumplimiento del contrato, incondicional(es), solidaria(s), irrevocable(s) y de realizacin automtica en el pas al solo requerimiento de la entidad, bajo nuestra responsabilidad, encontrndonos sujeta a la Supervisin de la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones /estar considerada en la ltima lista de bancos extranjeros de primera categora que peridicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

    El presente compromiso bancario se otorga por el monto de S/.,00 (.en letras con 00/100 Nuevos Soles). Sin otro particular, Nota: La carta deber estar firmado obligatoriamente por el sectorista de la empresa que lo solicita y por el Gerente responsable de la entidad o agencia que la emite. El comit se reserva el derecho de verificar la veracidad de la carta ante la Entidad Financiera y en caso de incumplimiento la propuesta ser eliminada. (Se efecta la aclaracin de la presente al amparo del Informe N 197-2009-LEG emitido mediante Oficio N 6591-2009-SBS de la Superintendencia de Banca, seguro y AFP.) Oficina Principal: (Av./Jr/Calle: N , Distrito: , Provncia:

  • AMC N 0004-2010-SEDAPAL-CO Pg. 34

    FORMATO N 05

    ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N 0004-2010-SEDAPAL-CO

    PROFESIONAL PROPUESTO PARA EL CARGO DE:

    1. NOMBRE COMPLETO

    2. TITULO PROFESIONAL AO:

    3. REG. PROFESIONAL N AO:

    4. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

    N DE

    FOLIO PROYECTO /

    OBRA

    ESPECIALIDAD DESARROLLADA

    ENTIDAD CONTRATANTE

    FECHA DEL / AL

    N DE MESES

    TIEMPO ACUM.TOTAL:

    Firma y Sello de Representante Legal La no inclusin de la informacin del plazo o discordancia, originar la no consideracin del rubro. El rubro tiempo acumulado deber sustentarse con constancias o certificados conforme lo establecen las bases.

  • AMC N 0004-2010-SEDAPAL-CO Pg. 35

    FORMATO N 06

    DECLARACIN JURADA DE CONTAR CON LA TOTALIDAD DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO

    Seores COMIT ESPECIAL ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N 0004-2010-SEDAPAL-CO Presente.- Estimados Seores: El que suscribe, ........................................, identificado con DNI N ............................., Representante Legal de ..............................., con RUC. N ............................, declaro que mi representada se compromete a realizar , materia de la Adjudicacin de Menor Cuanta, cuento con el recurso humano requerido que se detallan:

    NOMBRES APELLIDOS COMPLETOS CARGO

    Lima, de de ..

    .......................................................... Firma y sello del Representante Legal Nombre / Razn social del postor

  • AMC N 0004-2010-SEDAPAL-CO Pg. 36

    FORMATO N 07

    DECLARACIN JURADA DE CONTAR CON EQUIPO MINIMO REQUERIDO Ver Anexo 05 Equipo Mnimo Pachacutec

    Seores COMIT ESPECIAL ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N 0004-2010-SEDAPAL-CO Presente.- Estimados Seores: El que suscribe, ........................................, identificado con DNI N ............................., Representante Legal de ..............................., con RUC. N ............................, declaro que mi representada se compromete a realizar , materia de la Adjudicacin de Menor Cuanta, cuento con el equipo mnimo requerido que se detallan:

    Ejecucin de la obra

    Cantidad (und)

    Maquinarias y Equipos Condiciones/Antiguedad

    Cantidad (und) Equipos complementarios

    Lima, de de ..

    .......................................................... Firma y sello del Representante Legal Nombre / Razn social del postor

  • AMC N 0004-2010-SEDAPAL-CO Pg. 37

    FORMATO N 08

    DECLARACIN JURADA DE PARTICIPACIN DE LOS PROFESIONALES PROPUESTOS INDICADOS EN EL ANEXO 02 RECURSOS HUMANOS REQUERIDOS

    (Pg. 17 de las Bases)

    Seores COMIT ESPECIAL ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N 0004-2010-SEDAPAL-CO Presente.- Yo, , de profesin: .., .. me comprometo a prestar mis servicios profesionales en las funciones de : ..en todo el proceso de ejecucin contractual, para el Postor (Consorcio) ., en caso que ste sea adjudicado con la Buena pro, materia del presente proceso de seleccin. Lima,,

    ................................................................................... Firma y sello oficial registrado en el CIP del profesional

    Nombre y apellidos completos. (en caso de otros profesionales incluir su sello de uso)

    Deber incluir su huella digital legible Deber adjuntar como parte del formato el DNI legible Donde se evidencia claramente la firma y la huella digital

    Para su cotejo.

    As mismo cumpliendo con la obligacin expuesta, en el presente formato, as como el anexo complementario del Documento Nacional de Identidad legible solicitado, por la presente DECLARO BAJO JURAMENTO, que la firma puesta precedentemente, CORRESPONDE AL PROFESIONAL PRESENTADO, el mismo que ha sido suscrita ante mi persona, lo cual declaro, siendo responsable por los efectos que de su uso se deriven, de acuerdo a la Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N 27444. As mismo