Bestek Openbare Werken PDF

Agentschap Wegen en Verkeer

Afdeling Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant

Herinrichtingen van schoolomgevingen en doortocht van de N221 te Hoegaarden

Opening van de offertes Donderdag 4 november 2010 om 11.00 u Via-Vitagebouw - Magnelzaal Luchthavenlaan 4, 1800 Vilvoorde

Mogelijkheid gebruik te maken van e-tendering

OPENBARE AANBESTEDING VOOR AANNEMING VAN WERKEN

Besteknummer 1M3D8F/10/38 Prijs: 1130.00

Bestek betreffende Herinrichtingen van schoolomgevingen en doortocht van de N221 te Hoegaarden 3/624

Dossiernummer: X21/N221/1 Besteknummer 1M3D8F/10/38

ALGEMENE INFORMATIE

OPDRACHT Deze opdracht wordt uitgeschreven door het Vlaams Gewest, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, in de bevoegdheidssector Openbare Werken.

De administratieve entiteit die met de opvolging van deze opdracht belast is, is:

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant Via-Vitagebouw, Luchthavenlaan 4 te 1800 Vilvoorde

Tel.: 02/257.23.52 Fax: 02/257.23.80 E-mail: [email protected]

Ieder deurwaardersexploot bestemd voor de aanbestedende overheid moet worden betekend aan de Kanselarij van de Voorzitter van de Vlaamse Regering, Koolstraat 35 in 1000 Brussel. Het is daarbij onverschillig of het gaat om de betekening van een dagvaarding, gerechtelijke uitspraak, overdracht van schuldvordering of een ander exploot. Hetzelfde adres geldt ook voor de aangetekende brief waarbij een schuldvordering wordt overgedragen of inpandgegeven.

Een gedeelte van de werken wordt evenwel uitgevoerd voor rekening van Riobra, de gemeente Hoegaarden en Aquafin NV verder in dit bestek aangeduid als medefinancier.

Inzage en verkoop van de documenten op bovenstaand adres (alle werkdagen van 9 tot 15 uur). Het hieronder vermeld (totaal) bedrag voor de aanbestedingsdocumenten (bestek, opmeting en plannen) wordt vooraf gestort op rekeningnummer 091-2206029-84 van de afdeling Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant, zelfde adres. Als mededeling dient het besteknummer vermeld. Bij afhaling van de aanbestedingsdocumenten moet het bewijs van storting of overschrijving voorgelegd worden. Belangrijke opmerking: contante betaling wordt niet aanvaard.

Prijs: voor bestek, opmeting: 270.00 EUR voor de plannen: 860.00 EUR totaal: 1130.00 EUR

Gestanddoeningstermijn voor de inschrijvers: 180 kalenderdagen.

Uitvoeringstermijn: Deeltermijn 1(wegenis- en riolering): 200 werkdagen Deeltermijn 2 (bufferbekken Brouwerij Lorierstraat): 30 werkdagen Deeltermijn 3 (bufferbekken Klein Overlaar): 50 werkdagen

Erkenning: - categorie: C - klasse: 8 1

1 enkel ten indicatieven titel. De feitelijke erkenningsklasse wordt immers bepaald door het bedrag van de

offerte (exclusief BTW)



DOEL VAN DE AANNEMING Werken t.l.v. het Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant De aanneming heeft tot doel het uitvoeren van Herinrichtingen van schoolomgevingen en doortocht van de N221 te Hoegaarden.

Werken t.l.v. de gemeente Hoegaarden Herinrichting wegenis Doelstraat aansluitend op de schoolomgeving, herinrichting wegenis aansluiting Koningin Astridstraat op de Tiensestraat, heraanleg wegenis zijtakken Stationsstraat. Heraanleg voetpaden langs de schoolomgevingen en de doortocht N221. Straatmeubilair en groenaanleg ter hoogte van de geplande wegeniswerken.

Werken t.l.v. Riobra In opdracht van Riobra wordt over het gehele trac een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Realisatie van een regenwaterbufferbekken op de Schoorbroekbeek nabij de Brouwerij Loriersstraat.

Werken t.l.v. Aquafin nv Ten laste van Aquafin NV wordt voorzien in de realisatie van een gescheiden rioleringsstelsel in de zone Klein Overlaar, meer bepaald vanaf het kruispunt Stoopkensstraat Tiensestraat tot de veldweg aan Klein Overlaar tussen de huizen met nummers 34 en 36. Realisatie van regenwaterbufferbekkens op de akkers langs Klein Overlaar voor de opvang van afstromend water van de akkers.

BESCHRIJVING DER WERKEN De aanneming omvat hoofdzakelijk: Voorbereidende open/of afbraakwerken van rijwegen, voetpaden, van plaatselijke en lijnvormige

elementen Al de grondwerken nodig voor de uitvoering van de werken volgens de aanduidingen van de

plannen, lengte- en dwarsprofielen De uitvoering van gewone rioleringswerken en afwateringswerken: buizen, inspectieputten,

straatkolken De uitvoering van een DWA pompstation en bijhorende persleiding ten laste van Riobra Realisatie van een regenwaterbufferbekken op de Schoorbroekbeek nabij de Brouwerij

Loriersstraat met inbegrip van uitstroomconstructie ten laste van Riobra en AWV Realisatie van drie regenwaterbufferbekkens met knijpconstructies ten laste van Aquafin NV Bouw van drie overstortconstructies in gewapend beton ten laste van Riobra Het aanleggen van rijwegen in bitumineuze materialen, cementbeton door middel van nlaagse en

tweelaagse (nat-op-nat) uitvoering, zandsteen en gebakken kleiklinkers op een gebonden steenslagfundering

Aanleg van fietssuggestiestroken in grijze cementbeton op een gebonden steenslagfundering Het aanleggen van voetpaden in gele betonstraatstenen en gebakken kleiklinkers op een gebonden

steenslagfundering Aanleg van parkeervakken in basaltkeien en zwarte betonstraatstenen op een gebonden

steenslagfundering en een onderfundering. Het plaatsen van trottoirbanden en kantstroken uit beton, incl. fundering en stut in schraal beton Het graven en aanvullen van sleuven voor leidingen en kabels van openbaar nut Signalisatie der werken in de verschillende uitvoeringsfazen De realisatie van groenvoorzieningen en het plaatsen van straatmeubilair Het onderhoud van de werken (incl. pompstations) gedurende de waarborgperiode.



I. ADMINISTRATIEF GEDEELTE

HOOFDSTUK I ALGEMENE ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN2

2 ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN IN TOEPASSING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 08.01.1996 BETREFFENDE DE OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR AANNEMING VAN WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN EN DE CONCESSIES VOOR OPENBARE WERKEN

Art. 17, 18 en 19 Kwalitatieve selectie Aan de eerste alinea van deze artikelen wordt volgende bepaling toegevoegd:

De categorie en/of ondercategorie waarin de aannemer moet erkend zijn is vermeld in de algemene informatie op pagina 2.

De Belgische inschrijver dient niet te bewijzen dat hij in orde is met zijn bijdragen aan de sociale zekerheid. In toepassing van het KB van 20 juli 2005, zal de aanbestedende overheid deze informatie zelf opvragen.

Art. 90. 2. Bij de offerte te voegen bescheiden Naast de bescheiden en notas, vereist door de wettelijke en reglementaire bepalingen en door de documenten waarnaar dit bijzonder bestek verwijst, dient de inschrijver nog de volgende documenten bij zijn offerte te voegen: het aangevulde invulformulier dat gehecht is aan het offerteformulier (C Invulformulier te voegen

bij de offerte), met betrekking tot de bepalingen van art. 30, tweede lid, 1 en 2, van het KB van 25-1-2001 betreffende de tijdelijke of mobiele werkplaatsen.

Art. 96. 1. Samenvattende opmetingsstaat De posten die een som vermelden welke voorbehouden is voor de terugbetaling van afgiftekosten gaan vergezeld van de vermelding VS, voorbehouden som. De inschrijver mag deze som niet wijzigen en neemt ze mee op in het totale bedrag van zijn offerte.

Art. 100. 2. Prijsopgave Tenzij anders bepaald is in de samenvattende opmetingsstaat, dienen afrondingen naar boven of naar beneden enkel te geschieden op het totale bedrag van de offerte en niet op de eenheidsprijzen of het globale bedrag van iedere post. Er wordt afgerond op de tweede decimaal naar boven of naar beneden, naargelang de derde decimaal hoger of gelijk is aan vijf, enerzijds, of lager dan vijf, anderzijds.

Art. 102. Talen De voertaal op de werf en voor de correspondentie is het Nederlands.

2 De nummers van de artikels waarnaar wordt verwezen stemmen overeen met de nummers van de artikels van

het KB van 08.01.1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en van het KB van 26.09.1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en van de algemene aannemingsvoorwaarden in bijlage bij laatst genoemd besluit.



Art. 104. Indienen van de offertes Het adres van de aanbestedende overheid is vermeld in de algemene informatie op pagina 2.

De offertes worden ofwel elektronisch verzonden via de e-tendering applicatie, ofwel via een postdienst verzonden of door een drager afgegeven.

De met elektronische middelen opgestelde offertes moeten in overeenstemming met artikel 81 quater, 1 van het KB van 8 januari 1996 worden opgesteld. Deze offertes moeten worden opgemaakt in PDF-formaat.

Offertes die via elektronische middelen worden verzonden

De offertes die via elektronische middelen worden verzonden, moeten verzonden worden via de e-tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be die de naleving waarborgt van de voorwaarden van artikel 81 quater, 1 van het KB van 8 januari 1996. Meer informatie kan bekomen worden op de website http://www.publicprocurement.be of via de e-procurement helpdesk nummer op het nummer +32(0)2 790 52 58.

De aanbestedende overheid geeft aan de inschrijvers de toestemming om zowel een offerte, overgelegd met elektronische middelen, in te dienen, als een veiligheidskopie, opgesteld met elektronische middelen of op papier. Deze veiligheidskopie wordt in een definitief gesloten envelop gestoken waarop duidelijk "veiligheidskopie" wordt vermeld en wordt binnen de opgelegde ontvangsttermijn ingediend. Deze kopie mag enkel worden geopend ingeval van een tekortkoming bij de overlegging, de ontvangst of de opening van de met elektronische middelenovergelegde offerte. Ze vervangt in dat geval definitief het met elektronische middelen overgelegd stuk. De veiligheidskopie is voor het overige onderworpen aan de op offertes toepasselijke regels van het KB van 8 januari 1996.

De aanbestedende overheid vestigt de aandacht van de inschrijvers erop dat de mogelijkheid tot het gebruik van een dubbele zending niet door de applicatie wordt ondersteund en dan ook niet toegestaan is.

Offertes die niet via elektronische middelen worden verzonden

De offertes die niet via elektronische middelen worden verzonden moeten worden gestuurd naar of ingediend op het adres vermeld in de algemene informatie op pagina 3.

Opmerking: Om technische en organisatorische redenen verkiest de aanbestedende overheid dat de offertes elektronisch worden ingediend.

Art. 113 Rangschikking bij aanbesteding Voor de rangschikking en de eventuele toewijzing der werken wordt de totale som in aanmerking genomen van: a) het deel ten laste van het Vlaams Gewest; b) het deel ten laste van de medefinancier(s), i.e. Riobra, gemeente Hoegaarden, Aquafin NV

Deze delen worden verhoogd met de BTW, behalve de delen ten laste van Riobra en Aquafin NV die exclusief BTW in rekening worden genomen.

Art. 116. Gestanddoeningstermijn voor de inschrijvers De termijn gedurende dewelke de inschrijvers gebonden blijven door hun offerte is vermeld in de algemene informatie op pagina 2.



3 KONINKLIJK BESLUIT VAN 26.09.1996 TOT BEPALING VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN EN VAN DE CONCESSIES VOOR OPENBARE WERKEN EN DE BIJLAGE BIJ DIT BESLUIT (ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN EN VOOR DE CONCESSIES VOOR OPENBARE WERKEN)

3.1 Algemene administratieve voorschriften in toepassing van het Koninklijk Besluit van 26.09.1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken

Art.1. Leiding van en toezicht op de uitvoering. De dienst die toezicht uitoefent op de uitvoering van de werken is AWV, Afdeling Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant, hierna aangeduid als de leidend ambtenaar. De natuurlijke persoon zal meegedeeld worden bij of na gunning der werken.

Een afgevaardigde van de gemeente Hoegaarden, Riobra, Aquafin NV zullen eveneens de uitvoering van de werken controleren en hebben steeds het recht geldige opmerkingen te formuleren.

Het mandaat van de leidend ambtenaar in samenwerking en in opdracht van het Bestuur omvat: De technische en administratieve opvolging van de werken tot en met de definitieve oplevering

ervan.

De keuring van de producten, zowel a priori als a posteriori. Het nazicht van de uitgevoerde hoeveelheden en alle overige data van de maandelijkse

vorderingsstaten tot en met de eindstaat. Het opstellen van de processen-verbaal en verslagen allerhande. Het vastleggen van de data van vergaderingen, overnamen en dergelijke. Het toezicht op de uitvoering.

Art. 2. Contractuele documenten Naast de wettelijke en reglementaire voorschriften zijn de volgende documenten van toepassing op deze aanneming:

1) Het standaardbestek 250 versie 2.1 van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, uitgave

2006, en de errata van april 2008. # De Algemene Wijzigingen en aanvullingen van Aquafin aan het Standaardbestek 250 - februari

2007.

2) De omzendbrieven en dienstorders: 514-A/11: Beproevingslaboratoria

deze documenten kunnen worden geraadpleegd bij de aanbestedende overheid

# deze documenten kunnen gedownload worden van internet via http://wegen.vlaanderen.be/documenten/

deze documenten zijn te koop bij de afdeling Algemene en Technische Ondersteuning:

Departement Mobiliteit en Openbare Werken afdeling Algemene Technische Ondersteuning Koning Albert II-laan 20 bus 6, 1000 Brussel Tel. 02-553 73 77 fax 02-553 73 85 e-mail [email protected]



576-55: Voorschriften betreffende mortels voor metselwerk De omzendbrief nummer 512-107 van 12-03-85, met betrekking tot het in toepassing stellen van de

Praktische Leidraad ter voorkoming van schade aan ondergrondse installaties tijdens in hun nabijheid uitgevoerde werken en zijn bijlage.

MOW/MIN/2006/02: Technische voorschriften Beton voor constructies # LI 94/86: Technische voorschriften Betonstaal en voorspanstaal # De omzendbrief OW 2001/1 dd. 10-04-01 van Vlaams Minister van Mobiliteit, Openbare Werken

en Energie mbt de verplichting van het gebruik van zichtverbeterende systemen (zgn. anti-dode-hoek) voor bedrijfsautos op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen

MOW/2006/01: Berekenen van de uurkost van aannemersmaterieel volgens de kostenschaal CMK-2003 (publicatie in Belgisch Staatsblad op 6 oktober 2006)

MOW 2009/4: Samenwerking tussen de vzw RAW-CST en de Vlaamse Overheid, in uitvoering van een resolutie van het Vlaams Parlement #

3) De bij dit bestek behorende plannen.

4) Het Bijzonder Veiligheids- en Gezondheidsplan * dat, conform het KB van 25-1-2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, tijdens de studiefase door de cordinator-ontwerp werd opgesteld en dat refereert naar het Standaard Veiligheids- en Gezondheidsplan voor de wegenbouw van november 2006 #.

5) GRB-skeletbestekken van het OC GIS-Vlaanderen: variant GRB.$

6) Op de opdracht zijn in het bijzonder van toepassing dit bestek en de bijgevoegde opmetingsstaat. het bij dit bestek behorende model van inschrijving en de bijgevoegde samenvattende

opmetingsstaat. de bij dit bestek behorende bijgevoegde artikels

Toegelaten variante producten of uitvoeringswijzen:

Het is de aannemer toegelaten om voor hiernavermelde producten of uitvoeringswijzen volkomen vrij de ernaast vermelde variante van product of uitvoeringswijze aan te bieden.

Basisvoorstel Variante 2 Inspectieput of andere kunstwerken in ter plaatse

gestort gewapend beton Inspectieput of andere kunstwerken in geprefabriceerd gewapend beton

3 Gecombineerde inspectieputten of kunstwerken in gewapend beton = onderbouw in ter plaatse gestort beton)

Inspectieput of kunstwerk in gewapend beton

4 Bouwen van kunstwerk in gewapend beton binnen een open of beschoeide bouwput

Afzinken van kunstwerk in gewapend beton

6 Buizen tbv de huis- en rioolkolkaansluitingen in gres sterktereeks 34 of 160, volgens NBN EN 295

Buizen tbv de huis- en rioolkolkaansluitingen in PP, sterktereeks SN8 volgens NBN EN 1852

7 Rioolinlaten in gres Rioolinlaten in PVC of in PP, sterktereeks SN8 volgens NBN EN 1852

8 Bekleding op basis van solventvrije vezelversterkte epoxyhars

Bekleding op basis van solventvrije prepolymeerhars

Betaling documenten: MOW afdeling Boekhouding en Begroting t.a.v. Chris Beeckman Koning Albert II-laan 20 bus 2, 1000 Brussel Rekeningnummer 091-2206018-73 (voor Belgische rekeningen tot 31-12-2010) IBAN BE27-0912-2060-1873 BIC GKCCBEBB

* een digitale versie van deze documenten kan aangevraagd worden bij de aanbestedende overheid

$ deze documenten zijn beschikbaar op de website van het OC GIS-Vlaanderen (www.gisvlaanderen.be)



9 Ter plaatse gestorte kopmuur Geprefabriceerde kopmuur volgens III-41

Vervanging van zand III-6.2.2. door herbruik- of geschikt gemaakte gronden, afkomstig van de betrokken werf, als aanvullingsmateriaal voor aanvulling en omhullingsmateriaal van bouwputten en bouwsleuven onder rijwegen, wordt in variante toegelaten mits er voldaan is aan de bepalingen van art. II-6.1. De post aanvulling met zand III-6.2.2 ipv herbruikgrond wordt steeds in rekening gebracht, ook indien het zand III-6.2.2 wordt vervangen door herbruik- of geschikt gemaakte aanvullingsgrond (mits er voldaan is aan de bepalingen van art. II-6.1).

De variante producten of uitvoeringswijzen zijn conform de voorschriften van het bestek te fabriceren en uit te voeren. De inschrijvingsprijs voor de variante uitvoering dient alle kosten te bevatten voor alle met deze variante en alle andere hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks erop betrekking hebbende te leveren prestaties, inclusief de door de aannemer te leveren studiekosten.

Voor de inspectieputten en de kunstwerken worden, in het geval van een variante uitvoering, alle erop betrekking hebbende voorziene posten van de samenvattende opmetingsstaat van het basisontwerp, automatisch allemaal als totaalprijs-posten beschouwd.

In het geval van een variante uitvoering kan de aannemer geen aanspraak meer maken op bijkomende vergoedingen, welke de voorzienbare moeilijkheden of meerprestaties hij bij de uitvoering van deze variante ook moge ondervinden.

Art. 3. 1. Lijst van de bepalingen waarvan wordt afgeweken van de algemene aannemingsvoorwaarden

De lijst van artikelen vermeld in het standaardbestek 250 wordt aangevuld met de artikelen: Art. 15 1, 2, 3 en 5 Art. 12 4 Art. 14 Art. 20 4 Art. 20 9 Art. 25 1 en 2 Art. 27 1 2 Art. 30. 1., 2 en 3 Art. 32 1 Art. 33 Art. 38 Art. 39 Art. 41 Art. 42 2 en 4 Art. 43 2 en 3

3.2 Algemene administratieve voorschriften in toepassing van de bijlage: Algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken

Art. 3. 1. Opsomming van de plannen De werken worden uitgevoerd overeenkomstig de aanwijzingen van de hierna aangegeven goedgekeurde plannen:

Plannummer Titel 1M3D8F O 005726 00 Liggingsplan



1M3D8F O 005727 00 Bestaande toestand + nutsleidingen 1 1M3D8F O 005728 00 Bestaande toestand + nutsleidingen 2 1M3D8F O 005729 00 Bestaande toestand + nutsleidingen 3 1M3D8F O 005730 00 Bestaande toestand + nutsleidingen 4 1M3D8F O 005731 00 Bestaande toestand + nutsleidingen 5 1M3D8F O 005732 00 Bestaande toestand + nutsleidingen 6 1M3D8F O 005733 00 Bestaande toestand + nutsleidingen 7 1M3D8F O 005734 00 Bestaande toestand + nutsleidingen 8 1M3D8F O 005735 00 Bestaande toestand + nutsleidingen 9 1M3D8F O 005736 00 Bestaande toestand + nutsleidingen 10 1M3D8F O 005737 00 Assenplan 1 1M3D8F O 005738 00 Assenplan 2 1M3D8F O 005739 00 Assenplan 3 1M3D8F O 005740 00 Assenplan 4 1M3D8F O 005741 00 Assenplan 5 1M3D8F O 005742 00 Assenplan 6 1M3D8F O 005743 00 Assenplan 7 1M3D8F O 005744 00 Assenplan 8 1M3D8F O 005745 00 ontwerpplan riolering 1 1M3D8F O 005746 00 ontwerpplan riolering 2 1M3D8F O 005747 00 ontwerpplan riolering 3 1M3D8F O 005748 00 ontwerpplan riolering 4 1M3D8F O 005749 00 ontwerpplan riolering 5 1M3D8F O 005750 00 ontwerpplan riolering 6 1M3D8F O 005751 00 ontwerpplan riolering 7 1M3D8F O 005752 00 ontwerpplan riolering 8 1M3D8F O 005753 00 ontwerpplan riolering 9 1M3D8F O 005754 00 ontwerpplan riolering 10 1M3D8F O 005755 00 ontwerpplan riolering 11 1M3D8F O 005756 00 grondplannen wegenis 1 1M3D8F O 005757 00 grondplannen wegenis 2 1M3D8F O 005758 00 grondplannen wegenis 3 1M3D8F O 005759 00 grondplannen wegenis 4 1M3D8F O 005760 00 grondplannen wegenis 5 1M3D8F O 005761 00 grondplannen wegenis 6 1M3D8F O 005762 00 grondplannen wegenis 7 1M3D8F O 005763 00 grondplannen wegenis 8 1M3D8F O 005764 00 lengteprofiel wegenis Doelstraat 1M3D8F O 005765 00 lengteprofiel wegenis Ernest Ourystraat 1M3D8F O 005766 00 lengteprofiel wegenis Tiensestraat 1M3D8F O 005767 00 dwarsprofielen 1-4 1M3D8F O 005768 00 dwarsprofielen 5-8 1M3D8F O 005769 00 dwarsprofielen 9-12 1M3D8F O 005770 00 dwarsprofielen 13-16 1M3D8F O 005771 00 dwarsprofielen 17-20 1M3D8F O 005772 00 dwarsprofielen 21-24 1M3D8F O 005773 00 dwarsprofielen 25-28 1M3D8F O 005774 00 dwarsprofielen 29-32 1M3D8F O 005775 00 dwarsprofielen 33-36 1M3D8F O 005776 00 dwarsprofielen 37-40 1M3D8F O 005777 00 dwarsprofielen 41-44 1M3D8F O 005778 00 dwarsprofielen 45-48 1M3D8F O 005779 00 dwarsprofielen 49-52 1M3D8F O 005780 00 dwarsprofielen 53-56



1M3D8F O 005781 00 dwarsprofielen 57-60 1M3D8F O 005782 00 dwarsprofielen 61-64 1M3D8F O 005783 00 dwarsprofielen 65-68 1M3D8F O 005784 00 dwarsprofielen 69-72 1M3D8F O 005785 00 dwarsprofielen 73-76 1M3D8F O 005786 00 dwarsprofielen 77-80 1M3D8F O 005787 00 dwarsprofielen 81-84 1M3D8F O 005788 00 dwarsprofielen 85-88 1M3D8F O 005789 00 dwarsprofielen 89-92 1M3D8F O 005790 00 dwarsprofielen 93-96 1M3D8F O 005791 00 dwarsprofielen 97-99 1M3D8F O 005792 00 typedwarsprofiel 1 - 4 1M3D8F O 005793 00 typedwarsprofiel 5 - 8 1M3D8F O 005794 00 typedwarsprofiel 9 - 12 1M3D8F O 005795 00 typedwarsprofiel 13 - 16 1M3D8F O 005796 00 typedwarsprofiel 17 - 20 1M3D8F O 005797 00 Detailplan RWA 08 1M3D8F O 005798 00 Detailplan RWA 15 1M3D8F O 005799 00 Detailplan RWA 18 1M3D8F O 005800 00 Detailplan RWA 19 1M3D8F O 005801 00 Detailplan RWA 30 1M3D8F O 005802 00 Detailplan DWA 13 1M3D8F O 005803 00 Detailplan DWA 23 1M3D8F O 005804 00 Detailplan DWA 24 1M3D8F O 005805 00 Detailplan DWA 32 1M3D8F O 005806 00 Detailplan DWA 39 1M3D8F O 005807 00 Detailplan OV1 1M3D8F O 005808 00 Detailplan OV2 1M3D8F O 005809 00 Detailplan OV3 1M3D8F O 005810 00 Detailplan OV4 1M3D8F O 005811 00 Detailplan OV5 1M3D8F O 005812 00 Detailplan OV6 1M3D8F O 005813 00 Detailplan tussenschot 1M3D8F O 005814 00 Detailplan rooster + terugslagklep 1M3D8F O 005815 00 Detailplan bekken 1M3D8F O 005816 00 Detailplan dijk 1M3D8F O 006125 00 Detailplan PS 1 1M3D8F O 006126 00 Detailplan U1 1M3D8F O 005817 00 typedetails verkeersdrempel 1M3D8F O 005818 00 typedetails werkvoeg 1M3D8F O 005819 00 typedetails plant- en verlichtingsvak 1M3D8F O 005820 00 typedetails plantvak pleintje 1M3D8F O 005821 00 typedetails busperron 1M3D8F O 005822 00 typedetails boordsteen 1M3D8F O 005823 00 typedetails geleidetegels bushalte 1M3D8F O 005824 00 kostenverdelingsplan 1 1M3D8F O 005825 00 kostenverdelingsplan 2 1M3D8F O 005826 00 kostenverdelingsplan 3 1M3D8F O 005827 00 faseringsplan 1 1M3D8F O 005828 00 faseringsplan 2 1M3D8F O 005829 00 faseringsplan 3 1M3D8F O 005830 00 omleggingsplan Fase 1, Fase 2 en Fase 3 1M3D8F O 005831 00 omleggingsplan Fase 4A, Fase 4B en Fase 5



Art. 4. 1. Inzage van andere documenten Geotechnisch onderzoek Een geotechnisch onderzoek werd uitgevoerd, langs het trac. Het maakt het voorwerp uit van de verslagen nrs. BRU-10494. De aannemer kan kennis nemen van de uitslag dezer proeven bij de aanbestedende overheid.

Zijn aandacht wordt gevestigd op het feit dat: a) het voornoemde geotechnisch onderzoek tot doel had om kennis te nemen van de aard en de

draagkracht van de ondergrond, en dat bijgevolg de aanbestedende overheid geen enkele waarborg geeft over interpretaties voor andere grondmechanische problemen;

b) de aannemer zijn prijzen uitsluitend bepaalt volgens eigen bevindingen en boringen.

De ingenieursbureaus die geologische en grondmechanische boringen uitvoeren, moeten uit eigen beweging de gewenste inlichtingen verstrekken, te weten: een situatieplan van de boringen en de uitslag van het onderzoek, aan de Belgische Geologische Dienst, Jennerstraat, 13 te 1000 Brussel (tel. (02)627 03 50 fax (02)647 73 59 e-mail: [email protected]).

Milieu-hyginisch bodemonderzoek Een erkend bodemdeskundige heeft, in opdracht van de aanbestedende overheid, een milieu-hyginisch bodemonderzoek uitgevoerd binnen de kadastrale werkzone(s) Het technisch verslag nr. 09/10494 omvat de resultaten van het onderzoek, een evaluatie van de kwaliteit en de mogelijke toepassingen van de uit te graven bodem.

Art. 4. 2. Detail- en werktekeningen opgemaakt door de aannemer A. De aannemer dient, binnen de 30 kalenderdagen na de kennisgeving van de goedkeuring

van zijn inschrijving, volgende documenten, in drievoud, ter goedkeuring aan de bouwheer voor te leggen:

Uitvoerig werkplan: dit werkplan, grafisch voorgesteld in werkdagen, geeft de indeling en opeenvolging van de onderscheidene werkzaamheden van zijn aanneming op, met al de inlichtingen welke nodig zijn om een volledig inzicht te bezorgen in het aantal bouwfasen waarop gelijktijdig zal gewerkt worden. Van het aldus door de bouwheer goedgekeurd werkprogramma mag door de aannemer, zonder voorafgaandelijke instemming van de bouwheer, niet worden afgeweken.

Een beschrijving, berekeningsnota en schets der werkmethoden, beschoeiingen en grondwaterverlagende maatregelen die hij zal toepassen voor de uitvoering van de bouwsleuven en bouwputten voor de rioleringen, collectoren, inspectieputten, pompputten e.d. De berekeningen zijn uit te voeren volgens art. II-12.

De technische kenmerken van de te leveren buizen (wanddikte, nuttige lengte, afmetingen, spie- en mofeinden, enz...) en de kenmerkende gegevens van de elastische voegafdichtingsringen betreffende mechanische sterkte en chemische bestendigheid, voor zover deze niet voorkomen in een door een onpartijdige instelling goedgekeurde Benor-catalogus.

Een beschrijvende nota, met detailtekeningen omtrent de geprefabriceerde inspectieputten, welke hij wenst te gebruiken en een berekeningsnota waaruit blijkt dat zij voldoen aan de optredende belastingen volgens de technische eisen van dit bestek voor zover deze niet voorkomen in een door een onpartijdige instelling goedgekeurde Benor-catalogus.

Dossier grenspalen. Vr de aanvang van de werken op de betreffende percelen zoekt de aannemer alle grenspalen binnen de werkzone op die de scheiding vormen tussen percelen, alsook binnen een strook van 5 m breedte aan weerszijden van deze werkzone, op. De aannemer laat de plaatsbeschrijving van de grenspalen opmaken door een landmeterexpert vastgoed.



De aangestelde landmeterexpert moet de gevonden grenspalen vastleggen met maatcijfers aan 3 (drie) vaste punten, voorkomend op het grondplan. Indien er geen 3 vaste punten gevonden worden binnen een straal van 50 m, dan dienen de respectievelijke cordinaten van de grenspalen op plan te worden medegedeeld. De cordinaten worden ingemeten t.o.v. de ter plaatse aanwezige polygoonpunten. Voor percelen waar grenspalen ontbreken op de scheiding met de naburige eigendom, legt de landmeter een door de betrokken eigenaars voor akkoord getekende verklaring voor waaruit de afwezigheid van deze palen blijkt.

Op het door de landmeter getekend plan, duidt de landmeter de door hem gevonden genummerde palen, de namen van de verschillende eigenaars en de scheidingen waar er geen grenspalen te vinden zijn aan. Dit plan dient door de landmeter ter goedkeuring aan de bouwheer te worden voorgelegd. Het volledige dossier moet voor de aanvang der werken in twee exemplaren aan de bouwheer worden overgemaakt. Voor elke vertraging bij deze verrichting wordt de dagelijkse boete toegepast.

Weggenomen grenspalen dienen herplaatst te worden door een landmeter in het bijzijn van de betrokken eigenaars; hiervoor wordt een proces-verbaal van herafpaling opgesteld dat door de betrokken eigenaars wordt ondertekend.

Voor het opzoeken en vastleggen van de grenspalen worden posten voorzien in de opmetingsstaat. In de inschrijving geeft de aannemer een eenheidsprijs op per gevonden grenspaal die zich op de scheiding tussen 2 percelen bevindt. Voor de door de eigenaars ondertekende verklaringen (enkel voor percelen waar grenspalen ontbreken) dient de aannemer een eenheidsprijs per verklaring op te geven. Per eigenaar wordt maximum 1 attest in rekening gebracht, ongeacht het aantal percelen welke deze eigenaar langs de weg bezit.

Dossier draineerbuizen. De aannemer dient te zijnen laste een dossier draineerbuizen op te stellen. Daartoe schrijft hij alle eigenaars en gebruikers van privpercelen binnen de werkzone aan met de vraag of zij kennis hebben van aanwezige draineerbuizen. Een kopie van alle brieven, samen met de antwoorden en een grondplan-overzichtsplan met alle gekende aanwezige drainages op vermeld dient in dit dossier te zitten.

Alle aangepaste plannen en rekennotas ten gevolge van de keuze van een variante uitvoering.

De technische fiches van de te gebruiken materialen/producten.

Een gedetailleerd grondverzetplan en grondtransportverklaring, goedgekeurd door een erkende bodembeheerorganisatie. Het grondverzetplan wordt opgesteld in overleg met de aanbestedende overheid, overeenkomstig de technische bepalingen IV-2.1.2 van dit bestek.

B. De aannemer dient bijkomend, ten laatste 30 kalenderdagen vr uitvoering van de betreffende werken, volgende documenten, in drievoud, ter goedkeuring aan de bouwheer voor te leggen:

Het attest van de fabrikant omtrent de waarde van de wandruwheidsfactor (k) bij persleidingen. Een berekeningsnota omtrent de stabiliteit en de afmetingen van de schoormassieven ter plaatse van bochten in de persleidingen en/of een berekeningsnota omtrent de aanwending van vergrendelde of trekvaste koppelingen.

Planning (Gantt- grafiek per post) der werken per fase waarbij ook wordt toegelicht hoe de aan- en/of afvoer van materialen van en naar de werf zal gebeuren.

De schema's per fase van de tijdelijke verkeerssignalisatie en verkeersomleggingen.



Reisweg voertuigenpark van de aannemer - Tegensprekelijke plaatsbeschrijvingen bestaande constructies. De aannemer dient tegensprekelijke plaatsbeschrijvingen te bezorgen van: de reisweg(en) waaraan het transport van uitgegraven gronden, afbraakmaterialen e.a. schade

dreigt te veroorzaken. alle constructies gelegen binnen een afstand "a" te meten vanaf de as van de riolering en/of

bouwput (cfr. II-14) Bij ontstentenis aan dergelijke plaatsbeschrijving kan er van uitgaan worden dat deze constructie of weg in goede staat verkeerde voor de aanvang van de werken. Bijgevolg zijn alle kosten hieruit voorvloeiend een last van de aannemer.

C. As-Built dossier Na de voltooiing van de werken levert de aannemer een as-built dossier dat de nieuwe toestand na uitvoering der werken weergeeft conform de bepalingen vermeld in dienstorder LIN/AWV/2005/3, aangevuld door art. 4 2.C.1 en art. 4 2.C.2.

Dit houdt in een volledige opmeting van de gerealiseerde toestand van de infrastructuur en het terrein binnen de opdrachtzone, conform aan de in deze dienstorder vermelde specificaties die zijn gebaseerd op de GRB-skeletbestekken van het OC GIS-Vlaanderen en in 3D (x,y-cordinaten in het Lambertstelsel en z-cordinaat in de Tweede Algemene Waterpassing.). Deze specificaties hebben als doel de kwaliteit en de uniformiteit van de as-built plannen opgemaakt door aannemer of studiebureau te verbeteren. Deze opmeting wordt binnen de 30 kalenderdagen na de voltooiing der werken aan de aanbestede overheid overgemaakt op papieren drager in 1 exemplaar en in een bestand op een magnetische drager, type dwg.

De verplichte indeling in lagen en de te gebruiken legende en symbolen zijn beschikbaar bij de aanbestedende overheid.

De opdrachtzone is dezelfde als de opgemeten zone vr het ontwerp van de werken, tenzij het opdrachtgevend bestuur hiervan afwijkt door de opdrachtzone te omschrijven. C.1. As builtdossier rioleringswerken - Aquadatafiches In geval van rioleringswerken dient de aannemer op het einde van de werken een as-builtdossier aan de aanbestedende overheid af te leveren welke bestaat uit: De opmeting van de uitgevoerde werken door een landmeterexpert in x,y-cordinaten in het

Lambertstelsel en z-cordinaat in de Tweede Algemene Waterpassing. Volgende elementen worden na einde der werken opgemeten: (x,y): het midden van de deksels van inspectieputten en speciale constructies; (z): per inspectieput of speciale constructie alle inkomende en uitgaande leidingen (BOK).

Indien: de leiding niet rechtlijnig verloopt tussen begin- en eindpunt van de leiding dienen de nodige

boogsegmenten in (x, y, z) te worden opgemeten; n der binnenafmetingen van de inspectieput of speciale constructie > 1 m dienen de x, y

cordinaten van de in- en uitgaande leidingen te worden opgemeten. (x,y,z): de hoekpunten van de dekplaten van alle speciale constructies en inspectieputten,

gelegen buiten het openbaar domein en waarvan n der binnenafmeting > 1 m (x,y): omheining rond pompstations, bergbezinkingsbekkens, RWZI's, (x,y): LS-cabine gelegen buiten de omheining (x,y): dienstgebouwen (x,y): rand van de wegen gelegen buiten de omheining en buiten het openbare domein (x,y): bovenkant talud van een nieuw gerealiseerde waterloop, gracht, waterbekken, e.d. (x,y): verdoken en niet-verdoken huisaansluitputten en de geplaatste wachtaansluitingen (x,y): markeerpaaltjes buiten openbaar domein



Van iedere ondergrondse aansluiting (RWA, DWA, straatkolk, wachtaansluiting e.d.m.) wordt, alvorens ze volledig of gedeeltelijk toe te dekken, een digitale overzichtsfoto (indien noodzakelijk meerdere fotos) gemaakt waarop de volledig ingegraven constructie (buizen, hulpstukken, aansluitingen e.d.m.) zichtbaar is. Door middel van een bord van minimum afmetingen A2 wordt op de foto aangegeven om welke aansluiting het gaat (bijv. vermelding huisnummer of kavelnummer) Deze fotos worden geleverd op kleurenafdruk en op CD-ROM met expliciete vermelding van het aantal verwerkte speciale stukken. Hiertoe worden de standaardfiches zoals bijgevoegd in bijlage gebruikt (3 volledige exemplaren te leveren). De prestaties zijn eveneens vervat in de daartoe voorziene post voor het as-built dossier. Bij ontstentenis van deze fiches, volledig ingevuld en met fotos, 1 maand na het einde der werken zal per aansluiting een minwaarde van 100 gerekend worden.

De aflevering van "AQUADATA"-fiches op te maken voor alle kunstwerken. Het invulprogramma wordt door de aanbestedende overheid aan de aannemer overgemaakt waarmee de gevraagde informatie (x, y, z)-cordinaten, beschrijving, e.d.) in het gevraagde formaat kan ingevoerd worden.

De Aquadatafiches zijn in viervoud aan het bestuur over te maken. Opmeting van de uitgevoerde werken: de aquadatafiches zijn op te maken volgens het model afgeleverd door de nv. Aquafin.

Alle kosten voor het opmeten van de as-builttoestand en het afleveren van de Aquadatafiches zijn begrepen in de hiervoor voorziene post in de meetstaat. De as-builtgegevens en Aquadatafiches worden ten laatste 30 kalenderdagen na einde der werken overgemaakt aan de aanbestedende overheid. De leidend ambtenaar bezorgt de eventuele opmerkingen ivm as-builtgegevens en Aquadatafiches schriftelijk aan de aannemer. De aannemer geeft binnen de 2 weken gevolg aan de gemaakte opmerkingen. Indien het as-builtdossier en de Aquadatafiches nog niet volledig in orde zijn na deze termijn van 2 weken, zal het Bestuur zonder verdere ingebrekestelling de ontbrekende of foutieve gegevens ambtshalve op kosten van de aannemer laten opmeten. D. Dagrapporten, leveringsbons, stortbons, Alle dagrapporten met volledige en gedetailleerde vermelding van de uitgevoerde werken, de gebruikte materialen, het aantal werknemers en gebruikt materieel en alle leverings- en stortbons dienen ten laatste 2 werkdagen na de werkdag afgeleverd te worden aan de toezichter. Indien dit niet het geval is zal van ambtswege een dagelijkse boete worden toegepast (25 per ontbrekend document en per dag vertraging tot alle documenten overhandigd zijn). E. Postinterventiedossier

De aannemer is verplicht volgende documenten ten behoeve van het postinterventiedossier (PID) te bundelen en aan de veiligheidscordinator te bezorgen: indien opportuun, de onderhoudsmodaliteiten met een overzicht van de onderhouds- en

herstellingstaken, de frequenties, de risicos en de te nemen preventiemaatregelen in tabelvorm. de attesten met betrekking tot het bodemdecreet technische fiches van gebruikte materialen en producten F. Stortplaats Vr de aanvang van de opbraakwerken duidt de aannemer de ligging van de vergunde stortplaats aan. G. Andere documenten Tijdens de uitvoering van de werken legt de aannemer de volgende documenten ter goedkeuring voor aan het bestuur: Alle documenten dewelke het bestuur nodig acht voor een goede uitvoering der werken te

realiseren.

Art. 5. 1. Bedrag van de borgtocht



De vermeerderingen met respectievelijk 10 en 20 procent, zoals bepaald in het standaardbestek 250, betreffen de volgende posten van de opmetingsstaat:

a. posten waarvoor een a posteriori uitgevoerde keuring is voorgeschreven: nrs. 32, 33, 34, 51, 52, 53, 54, 125, 126, 127, 156, 157, 158, 159, 160, 225, 226, 227, 242, 243, 244, 245, 311, 312, 313, 333, 334, 335, 336, 337, 412, 413, 414, 415, 444, 445, 446, 447, 448, 518, 519, 520, 521, 571, 572, 573, 574, 635, 636, 637, 638, 699, 700, 701, 702, 756, 757, 758, 759, 801, 802, 809, 810, 811, 812, 846, 847, 857, 858, 859, 860, 907, 908, 909, 932, 933, 934, 935, 990, 991, 992, 1009, 1010, 1011, 1012, 1119, 1120, 1133, 1134, 1141, 1142, 1166, 1167, 1171, 1172, 1176, 1180, 1181, 1182, 1183, 1259, 1260, 1271, 1272, 1281, 1282, 1293, 1294, 1303, 1304, 1313, 1314, 1325, 1326, 1334, 1335, 1361, 1362, 1363, 1364, 1444, 1445, 1454, 1455, 1480, 1481, 1482, 1483, 1554, 1555, 1582, 1583, 1584, 1585, 1644, 1645, 1654, 1655, 1681, 1682, 1683, 1684, 1697, 1698, 1699, 1700, 1742, 1743, 1783, 1784, 1785, 1786, 1840, 1841, 1842, 1843, 1857, 1858, 1877, 1878, 1879, 1880

b. posten waarvoor regelmatige onderhoudsbeurten zijn voorgeschreven tijdens de waarborgperiode: nrs. 539, 540, 545, 546, 547, 548, 590, 591, 592, 593, 598, 599, 600, 601, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 666, 667, 668, 669, 722, 723, 724, 725, 726, 731, 732, 733, 734, 774, 775, 779, 780, 781, 782, 950, 951, 952, 957, 958, 959, 960, 1027, 1032

Art. 5. 3. Borgtochtstelling en bewijs van borgtochtstelling Het bewijs van borgtochtstelling moet worden gestuurd aan de aanbestedende overheid.

Art. 9. 1. Vrijgave van de borgtocht Huidig artikel wordt aangevuld als volgt: De aanvullende borgtocht van 10% wordt vrijgegeven bij voorlopige oplevering. De aanvullende borgtocht van 20 % wordt voor de helft vrijgegeven bij voorlopige oplevering. Het

resterende bedrag wordt vrijgegeven bij definitieve oplevering.

Art. 12. 4. Keuringskosten De berekeningswijze van de keuringskosten is vermeld in art. I.3.1-27. 2..

Art. 13. 1. Opdrachten voor aanneming van werken Er wordt geen prijsherziening berekend voor posten die een voorbehouden som (VS) bevatten voor de terugbetaling van afgiftekosten (transfertgelden).

De berekening van de prijsherziening is een bijzondere toepassing van de algemene formule van het standaardbestek 250.

1) De herzieningsformule voor de KWS-verhardingen:

De prijsherziening voor posten met betrekking tot KWS-verhardingen wordt berekend met de algemene formule van het standaardbestek 250. De referentieprijzen of indexcijfers (X-waarden) zijn die welke vastgesteld worden door het federale ministerie van Verkeer en Infrastructuur, met name:

X1 O.W. 564, petroleumbitumen, prijs per ton geleverd zone I in hoeveelheden van meer dan 10 ton, typen 1 6 O.W. onverpakt (3de referte).

X2 OW 103, porfiersteenslag 6/20

X3 OW 136, gebroken maasgrind 7/20

X4 O.W. 550, dieselolie niet bestemd voor wegverkeer

De contractuele waarden van de parameters worden forfaitair vastgesteld als volgt:



a = 0.17 (voor s/S)

b1 = 0.30 (voor x1/X1)

b2 = 0.09 (voor x2/X2)

b3 = 0.09 (voor x3/X3)

b4 = 0.12 (voor x4/X4)

c = 0.23 (vaste term)

p = P ( 0.17 s/S + 0.30 x1/X1 + 0.09 x2/X2 + 0.09 x3/X3 + 0.12 x4/X4 + 0.23)

2) Voor de werken aandeel Aquafin en voor de werken aandeel Riobra wordt de volgende herzieningsformule toegepast

++= 20,040,040,0

Ii

SsPp

3) Voor alle overige werken in deze aanneming is de algemene formule van toepassing : De berekening van de prijsherziening is een bijzondere toepassing van de algemene formule van het standaardbestek 250. De formule 2b) is van toepassing voor deze aanneming.

++= 20,040,040,0

2

2

Kk

SsPp

Art. 15. Voorafgaande opmerking Onderhavig bijzonder bestek wijkt uitdrukkelijk af van de bepalingen van artikel 1254 van het Burgerlijk Wetboek inzake de toerekening van de betalingen. Elke betaling zal dan ook bij voorrang toegerekend worden op de hoofdsommen en pas daarna op de interesten.

Art. 15. 1. Betaling van de werken 1. Algemeen aanvullende betalingsregels Punt 1 wordt als volgt aangevuld:

Voor posten tegen vermoedelijke hoeveelheid (V.H.) of tegen vaste (forfaitaire) hoeveelheid (F.H.) komen alleen die hoeveelheden voor betaling in aanmerking die volledig zijn uitgevoerd.

Enkel de prestaties die zijn uitgevoerd overeenkomstig bovenvermelde bepalingen en die niet zijn geweigerd komen in aanmerking voor opname in de staat van de werken. Anderzijds houdt de opname in deze staat niet in dat de desbetreffende werken zouden aanvaard zijn. Immers, de proefuitslagen die op het ogenblik van het opstellen van de vorderingsstaat nog niet gekend zijn of waarover nog geen beslissing is getroffen kunnen later eventueel, ofwel een weigering, ofwel straffen en rafacties tot gevolg hebben.

Voor de betaling van meerwerken in toepassing van art. 42 van de algemene aannemingsvoorwaarden dient de gedagtekende en ondertekende schuldvordering uitdrukkelijk te verwijzen naar het geschreven bevel van de aanbestedende overheid tot uitvoering der (meer)werken.



De werken worden uitgevoerd ten laste van het Vlaams Gewest voor een gedeelte van de aanneming en ten laste van de medefinancier voor een ander gedeelte van de aanneming. In de opmeting is het gedeelte bepaald dat door de medefinancier rechtstreeks dient betaald aan de aannemer op zicht van afzonderlijke vorderingsstaten, door de aannemer op te stellen en door de aanbestedende overheid na te zien. De desbetreffende facturen dienen rechtstreeks door de aannemer aan de medefinancier overgemaakt.

Punt 3 wordt als volgt aangevuld:

De datum van binnenkomen van de betalingsaanvraag en factuur is maar geldig voor het verdere verloop van het dossier, als de adressering van zowel betalingsaanvraag als factuur dezelfde is als deze hierna opgegeven in dit bestek.

Bij foute adressering zal de aanbestedende overheid de datum van werkelijke ontvangst van het desbetreffende document als bindend in rekening brengen voor het bepalen van de termijn waarbinnen de betaling moet gebeuren.

Teneinde de continuteit van de vorderingsstaten te verzekeren, dienen, voor de periodes waarbinnen geen werken of goedgekeurde werken worden uitgevoerd, nihilstaten te worden opgemaakt.

Adressering van de betalingsbescheiden

1. Werken ten laste van het Vlaams Gewest De betalingsbescheiden (vorderingsstaten, betalingsaanvragen en facturen) dienen opgesteld op naam van het Vlaams Gewest en geadresseerd aan de aanbestedende overheid:

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant Via-Vitagebouw, Luchthavenlaan 4 te 1800 Vilvoorde

2. Werken ten laste van de medefinancier Betalingsbescheiden op te stellen op naam van de medefinancier.

De vorderingsstaten en betalingsaanvragen dienen voor nazicht ingediend bij de aanbestedende overheid. De desbetreffende facturen worden door de aannemer rechtstreeks in tweevoud overgemaakt aan de medefinancier op het adres: Werken ten laste van Riobra

Oude Baan 148 - 3210 Lubbeek BTW nummer BE 878.051.819 De facturen gericht aan Riobra dienen bovendien de volgende vermelding te dragen: BTW te voldoen aan medecontractant.

Werken ten laste van de gemeente Hoegaarden Gemeenteplein 1 3320 Hoegaarden

Werken ten laste van Aquafin NV Dijkstraat 8 2630 Aartselaar

Alle facturen dienen officile facturen te zijn, zoals zij zijn ingeschreven in de boeken van de aannemer. De facturen, gericht aan de Aquafin N.V., dienen bovendien volgende vermelding te dragen: BTW te voldoen door medecontractant - KB nr. 1 art. 20 van 29/12/1992.

2. Werken waarvoor bijzondere betalingsvoorwaarden van toepassing zijn Aanleg van persleidingen De posten van werken met betrekking tot de aanleg van persleidingen komen slechts tot 80% van het inschrijvingsbedrag voor betaling in aanmerking zolang niet alle resultaten van de uit te voeren



waterdichtheidsproeven (=eindproef) en controlemetingen zijn gekend en deze resultaten voldoen aan de eisen van het bestek.

Terugbetaling van afgiftekosten In de opmetingsstaat zijn posten opgenomen met een som die voorbehouden is voor de terugbetaling van de afgiftekosten (stortkosten, reinigingskosten, milieuheffingen, weegkosten) die de aannemer betaalt op de eindbestemming bij afvoer van teerhoudend asfaltpuin.

In de vorderingsstaat wordt het nettobedrag opgenomen van de werkelijk betaalde afgiftekosten die aan de aannemer gefactureerd werden. De op deze afgiftekosten betaalde BTW wordt verrekend in het globale BTW-bedrag van de vorderingsstaat. Op het gedeelte dat de in het bestek voorziene som overschrijdt, mag een verhoging met 7 % voor de algemene kosten worden toegepast. De berekening gebeurt op basis van het bedrag dat de oorspronkelijk voorziene som voor transfertgelden overtreft. Een kopie van de overeenkomstige afgiftefacturen dient bij de vorderingsstaat gevoegd te worden.

De terugbetaling van de afgiftekosten geschiedt steeds en uitsluitend op basis van voor te leggen bewijsstukken zoals weegbons en facturen.

De factuur dient volgende gegevens te vermelden: het nummer van de toelatingsbon het nummer van de weegbon de aard van het afval de afgiftekosten per ton de eventuele weegkosten de eenheidsprijs van de wettelijke milieuheffingen met verwijzing naar het betreffende artikel 47 2 van het decreet van 2 juli 1981 en zijn latere wijzigingen en eventuele gemeentelijke opcentiemen

De weegbon dient volgende gegevens te vermelden: datum, plaats en eventueel uur van weging gewicht van het afval de aard van het afval nummerplaat van de vrachtwagen.

De transportkosten nodig voor het vervoeren van het teerhoudend asfalt naar de erkende reinigingsinstallatie zijn inbegrepen in de eenheidsprijs voor het affrezen.

Art. 15. 4. Intrest voor achterstallige betalingen Ingeval van moeilijkheden of vertraging ontstaan in de betaling van het aandeel van de medefinancier dienen de verwijlintresten door dit laatste bestuur betaald te worden. Het Vlaams Gewest neemt geen enkele verantwoordelijkheid inzake de betalingen die door de medefinancier zullen geschieden en komt niet tussen in de geschillen die dienaangaande zouden ontstaan.

Art. 15. 7. Betalingsformaliteiten Eventuele betalingen aan de aanbestedende overheid worden uitgevoerd op rekeningnummer 091-2206029-84.

Art. 19 1. Opleveringen en waarborgtermijnen Paragraaf 1 wordt aangevuld als volgt:

Wanneer de aannemer bij de uitvoering van de werken omkaderingen, straatpotten, straatdeksels en aanduidingspalen ontmoet, moet hij die op hun plaats laten of ze terugplaatsen indien het voor de uitvoering van de werken noodzakelijk was ze tijdelijk te verwijderen.

In ieder geval mag er zich geen niveauverschil voordoen tussen de omkaderingen, straatpotten en straatdeksels met de omgevende bestrating. In geval van herplaatsing moeten de omkaderingen (ook onderkaders) en straatpotten zodanig herplaatst worden dat een normale



bediening van de toestellen gewaarborgd is. De aanduidingspalen moeten, volgens de vermelde cordinaten op de aanduidingplaat, teruggeplaatst worden.

De aannemer bezorgt samen met de aanvraag tot voorlopige aanvaarding der werken aan het bestuur het bewijs vanwege alle nutsmaatschappijen dat de aannemer alle merkbare tekens (afsluiters, kamers, brandkranen, enz.) op hoogte gebracht heeft en er geen schade is aan het bestaande net.

Art. 20. 4. Straffen Toevoegen aan de eerste alinea van de Algemene Aannemingsvoorwaarden:

De straffen van rechtswege (m.n. de enige straf of de boete per kalenderdag) of de voorziene speciale straffen worden opgelegd onafgezien van de toepassing van de maatregelen bepaald in 5 tot en met 9 van dit artikel.

Andere speciale straffen zijn voorzien voor:

- inbreuken op de bepalingen van art. 4 2 betreffende het niet tijdig indienen van de vermelde door de aannemer op te stellen en over te maken - documenten, detail- en werktekeningen : de speciale straf bedraagt 250,- EUR per inbreuk;

- ontbreken van de planning: 50,- EUR/ kalenderdag - ontbreken van de werfkeet: 200,- EUR/ kalenderdag; - het niet tijdig ter beschikking stellen van het dagboek der werken: 50,- EUR/kalenderdag; - boete i.v.m. het niet treffen van maatregelen tot bijsturen van tekortkomingen: het uitblijven ervan

geeft aanleiding tot een boete van 50,- EUR/ kalenderdag; - inbreuken op de bepalingen van art. 30 1. Betreffende het gebruik van een zichtveldverbeterend

systeem: de speciale straf bedraagt 250,- EUR per overtreding per voertuig; - het niet dragen van de gepaste signaalkledij door elke persoon die zich in het kader van deze

aanneming op de weg bevindt: 250,- EUR per persoon, per werkdag; - inbreuken op de bepalingen van art. 30 1, 4e alinea betreffende de gegevens in verband met te

verwachten verkeershinder: de speciale straf bedraagt 250,- EUR per dag vertraging; - het uitvoeren van werken zonder voorafgaandelijke goedkeuring van de signalisatieplans: 250,-

EUR/ kalenderdag; - bij niet wegnemen van werfsignalisatie na beindiging der werken volgens de bepalingen van art.

30 : Algemene maatregelen zal dit geschieden door personeel van het opdrachtgevend Bestuur, doch op kosten van de aannemer. De kostprijs hiervan wordt forfaitair vastgelegd op 500,- EUR/ bord, 25,- EUR/ baken en zal afgehouden worden bij de afrekening der werken;

- boete i.v.m. de werf- en omleidingssignalisatie: per vastgestelde overtreding en per bord of toestel: enkele boete van 125,- EUR/ + boete van 25,- EUR/ kalenderdag;

- inbreuken op door het V&G-plan opgelegde preventiemaatregelen en/of herhaaldelijk niet naleven/opvolgen van door de veiligheidscordinator of de opdrachtgevende overheid gemaakte opmerkingen ter gelegenheid van veiligheidscontrolerondgangen en cordinatievergaderingen: de speciale straf bedraagt 25 EUR per inbreuk/niet nageleefd advies.

- telefonische onbereikbaarheid van het meldpunt voor bewoners (art. 30): 100 EUR per uur; - inbreuken op de bepalingen van art. 35: de speciale straf bedraagt 250,- EUR per halve dag

afwezigheid van de vertegenwoordiger van de aannemer; - telefonische onbereikbaarheid van de hoofdverantwoordelijke van de aannemer buiten de uren dat

er personeel op de werf is (art. 35): 250 EUR per keer; - bij het niet voldoen aan de bepalingen i.v.m. toegankelijkheid tot percelen wordt een boete van

270 EURO per overtreding toegepast. - vaststellen van inbreuken met schade aan het milieu voor gevolg zoals het verpompen en/of

lozen van afvalwater in het oppervlaktewater, ingraving van rest- of afvalstoffen, verontreiniging van grond door lekkende brandstof of olie e.d. worden beboet met een nmalige boet van minimum 500 of 250 /dag aan dagelijkse boete zolang dat de inbreuk niet is opgegeven. Deze straf is onafhankelijk van de gebeurlijk bijkomende saneringskosten in een latere fase.



- indien de maaiingen niet tijdens de voorziene termijn worden uitgevoerd, wordt ambtshalve een aannemer opgevorderd om te maaien en de kosten afgehouden van de aannemer (waarborg indien na voltooiing).

- inbreuken op de bepalingen van art. 43 2: de speciale straf bedraagt 250,- EUR per inbreuk. Het geheel van de opgelegde straffen wordt beperkt tot 5 % van de oorspronkelijke aannemingssom. Deze straffen zijn onafhankelijk van de boeten wegens vertraging in de uitvoering van de opdracht: cfr. art. 20 5.

Art. 20. 5. Boeten wegens laattijdige uitvoering De boete wegens laattijdige uitvoering bedraagt 500 per dag, per fase en per deeltermijn.

Art. 20. 9. Korting wegens minderwaarde Indien een specifieke korting wegens minderwaarde berekend wordt op basis van de resultaten van een tegenproef op grond van een dubbel aantal stalen en proefstukken, dan wordt de specifieke korting wegens minderwaarde berekend voor de beide resultaten. De resulterende specifieke korting wegens minderwaarde is het rekenkundig gemiddelde van de twee specifieke kortingen wegens minderwaarde.

Art. 24. Wijze van prijsbepaling De opdracht is gemengd.

Art. 24. 2. Werken tegen een andere dan een globale prijs In geval van tegenspraak tussen de administratieve- en/of technische bepalingen enerzijds, en de samenvattende opmetingsstaat anderzijds, zijn de gegevens van de samenvattende opmetingsstaat rechtsgeldig.

In geval van tegenspraak tussen de tekeningen zelf en de maten op de tekeningen, hebben de maten voorrang.

In geval van tegenspraak tussen de bij de posten horende codenummers en de bijgevoegde tekst, heeft de bijgevoegde tekst voorrang op de aan het standaardbestek verbonden betekenis der codenummers.

Art. 25. .1 Elementen die in de prijzen zijn inbegrepen Punt 1 moet worden gelezen samen met volgende bepaling:

Indien in de opmeting geen afzonderlijke post is voorzien voor de bronbemaling, zijn de kosten van deze bronbemaling inbegrepen in de overeenkomstige posten van grondwerk en/of leidingen en/of kleine kunstwerken.

Punt 2 wordt aangevuld met volgende bepalingen:

In de technische bepalingen van het standaardbestek 250 is vermeld welke nutsleidingen door toedoen van de aanbestedende overheid, minstens deels gedurende de werken, definitief worden verplaatst; de kosten van deze definitieve verplaatsingen zijn dus niet ten laste van de aannemer.

Volgende prestaties zijn in ieder geval ook een aannemingslast (zie ook art. 28 2 en art. 30. 1): het aanpassen van de fasering en planning der werken aan de definitieve verplaatsingen van

nutsleidingen die nog tijdens de uitvoering van de wegeniswerken dienen te gebeuren; het werken met de nodige en wettelijke voorzorgsmaatregelen en voorzichtigheid in de omgeving

van nutsleidingen en hun bijhorende installaties, alsook de eventuele peilingen om deze voorzorgsmaatregelen wat te kunnen verminderen (proefsonderingen); onder deze peilingen behoren niet de peilingen in opdracht van de leidende ambtenaar van de meetstaat. De peilingen kunnen in opdracht van de leidende ambtenaar worden uitgevoerd wanneer blijkt uit de cordinatievergaderingen met de nutsmaatschappijen dat deze nodig zijn met het oog op het



verplaatsen van de nutsleidingen. Bijgevolg zijn de proefsonderingen nodig om de juiste ligging van de leidingen te bepalen in het kader van de uitvoering van de werken (door de aannemer) ten laste van de aannemer.

de eventueel vereiste bescherming van de bestaande en te behouden nutsleidingen en hun bijhorende installatie.

Het drooghouden en in stand houden van de sleuf van de nutsleidingen.

Voor de verplaatsing van de nutsleidingen gelden bovendien nog volgende bepalingen: Eventuele tijdelijke opslag in de werfzone van verwijderde, buiten dienst zijnde nutsleidingen is

eveneens ten laste van de aannemer. Het opbreken van toezichtschouwen voor nutsleidingen.

De uitvoeringsmoeilijkheden, veroorzaakt door de aanwezige kabels, leidingen of andere installaties binnen de werkzone, kunnen in geen geval door de aannemer ingeroepen worden om de prijsherziening of termijnverlenging te bedingen, ook niet indien de door de aannemer geplande uitvoeringsmethode hierdoor onmogelijk wordt.

De kosten van het tijdelijk ophangen en beschermen van leidingen, kabels, enz. gelegen binnen de grenzen van het werk, zijn ten laste van de aannemer, voor zover de last hiervoor niet op de eigenaars ervan berust.

Het op gepaste hoogte brengen van putjes voor nutsleidingen met een opp. < 0.5m2 zijn een last van de aannemer.

Van zodra de aannemer het bericht ontvangen heeft dat het werk hem is toegewezen, vraagt hij aan de concessiehoudende diensten welke boven- of ondergrondse leidingen, kabels of andere installaties zij bezitten langs het trac der werken en vraagt hij de meest recente plans van hun installaties aan. Naast de maatschappijen vermeld op de plans zal de aannemer eveneens een schrijven richten aan het gemeente- of stadsbestuur waarin hij de vraag stelt naar de mogelijke ligging van nutsleidingen door andere nutsmaatschappijen over het trac van de werken.

Teneinde deze plans te controleren en eventueel aan te passen zal de aannemer op alle nodige plaatsen overgaan tot het uitvoeren van sonderingen om de juiste ligging van de leidingen te bepalen. Hij zal hiertoe de leidend ambtenaar tijdig verwittigen en zijn resultaten op plan brengen. Voor de uitvoering van deze sonderingen is een post voorzien in de meetstaat.

Van zodra deze sonderingswerken beindigd zijn, en in elk geval vr de aanvang der werken, belegt de bouwheer een cordinatievergadering waarop de leidend ambtenaar, een afgevaardigde van de gemeente of stad, de exploitanten van de nutsleidingen, de veiligheidscordinator verwezenlijking en de aannemer uitgenodigd worden. Op deze vergadering wordt door de aannemer een planning voorgelegd die toelaat de voorziene vooruitgang van de werken te kennen.

Tevens zal de aannemer de bouwheer per aangetekend schrijven op de hoogte brengen van alle te verplaatsen nutsinstallaties, welke contractueel niet ten zijne laste vallen, ten einde de nodige schikkingen te kunnen treffen met de concessiehoudende diensten.

In elk geval is de aannemer alleen verantwoordelijk voor alle aan de nutsleidingen ten gevolge van de werken veroorzaakte schade, welke ook de oorzaak van de schade is (bv. breuk t.g.v. lasten werfverkeer, verdichten of afrukken van kabels of leidingen) en ongeacht de plaats waar de leidingen zich bevinden (in of op geringe afstand onder de wegkoffer, in onmiddellijke nabijheid van sleuven en bouwputten e.d.).

Alle voorzorgsmaatregelen hiertoe nodig, zijn voor rekening van de aannemer. De aannemer wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat geen enkele ondergrondse leiding, kabel, e.d. in de kunstwerken, funderingen, grondstabilisatie, groutwanden en andere constructies mag ingewerkt of ingestort worden, zonder uitdrukkelijke toelating van de betreffende nutsmaatschappij en van de bouwheer.



De aannemer dient alle merktekens, sleutelmonden, deksels van de ondergrondse netten van nutsvoorzieningen e.d. als last van zijn aanneming op hoogte te brengen. Het opbreken en terugplaatsen van straatpotjes, straatkapjes van de nutsleidingen (brandkranen, ...) voor zover hun oppervlakte < 0,50 m, evenals het opbreken en herplaatsen van de aanduidingspalen Hij zal hiertoe contact opnemen met de betrokken maatschappijen.

Voor de voorlopige oplevering dient de aannemer een attest voor te leggen van de maatschappijen welke de nutsleidingen beheren, waarin wordt bevestigd dat alle merktekens op hoogte gebracht zijn.

Punt 5: De bepalingen van artikel 25 worden aangevuld als volgt (zie ook art. 30. 1): Kosten inbegrepen in de eenheidsprijzen

- de werken worden uitgevoerd langsheen een gewestweg met handelsactiviteiten. De aannemer dient zijn werf zo te cordineren en te organiseren dat hij ten volle rekening houdt met de toegankelijkheid en de bereikbaarheid van deze handelsactiviteiten en de individuele woningen. Tevens is veiligheid jegens derden op en rond de werf prioritair.

- de wekelijkse werfvergadering wordt gehouden met verplichte aanwezigheid van de aannemer of zijn afgevaardigde. De werfvergadering omvat een informatief-cordinerend luik en een technisch luik. Het informatief-cordinerend luik is een overlegforum tussen aannemer, bevolking, bereikbaarheidsadvieseur, middenstand, gemeentelijke diensten, hulpdiensten, aannemers private bouwwerken, enz. Het technisch luik behandelt de aspecten van de feitelijke uitvoering van de werken.

- indien gewenst door de aanbestedende overheid dient de aannemer vertegenwoordigd te zijn op een eventuele infovergadering ten einde de werkwijze en de plannen toe te lichten.

- tijdens de uitvoering van de werken zijn een aantal openbare/particuliere bouwwerken in uitvoering. De aannemer cordineert zijn werken met de uitvoerders van deze openbare/private werven. Deze openbare/private werven dienen voor werfverkeer bereikbaar te zijn. De aannemer houdt hierbij rekening met de nodige voorzieningen.

- de aannemer dient ermee rekening te houden dat voornoemde openbare/particuliere bouwwerken voor hun werfuitrusting een zekere oppervlakte van het openbaar domein in beslag nemen. Enkele van deze oppervlaktes zullen mogelijks dienen te worden aangelegd op een later tijdstip.

- de werf- en omleidingsignalisatie van de gemeentewegen Doelstraat, zijtak Tiensestraat nabij Taverne Caroussel en de noordelijke en zuidelijke zijtak van de Stationsstraat zijn ten laste van de aannemer, er worden hiervoor geen posten voorzien in de meetstaat. Voor de werf- en omleidingssignalisatie van de herinrichting van de gewestwegen zijn posten voorzien in de meetstaat ten laste van AWV. Indien werf- en omleidingssignalisatie wordt geplaatst voor de gemeentewegen die ook dient voor de gewestwegen, worden hiervoor de posten ten laste van AWV gebruikt.

- de aannemer dient er steeds voor te zorgen dat de rijwegen en fietspaden zuiver zijn en vrij van grondresten e.d. Vorming van stof en modder dient op de overige delen van de werf beperkt te worden. Op eenvoudige vraag van het bestuur voorziet de aannemer nog diezelfde dag een bijkomende reinigingsbeurt langs (delen van) de werf.

Bovenstaande kosten zijn een last van de aannemer, de kosten dienen in de eenheidsprijzen te worden opgenomen.

Punt 6: de tekst in het standaardbestek 250 vervalt.

De bepalingen van artikel 25 worden aangevuld als volgt: het opbreken en afvoeren van leidingen met een uitwendige diameter 300 mm. het ophalen van de deksels naar kelderopeningen het verzamelen van huisvuil, GFT en dergelijke meer op een verzamelpunt indien de woningen niet

bereikbaar zijn voor de ophaaldienst. De aannemer dient praktische schikkingen te treffen met de ophaaldienst en de bewoners in te lichten.

De eventuele vereiste wegmarkeringen die noodzakelijk worden geacht voor de tijdelijke verkeersfazen, worden uitgevoerd door de aannemer.



Tenzij anders vermeld in het bijzonder bestek omvat elke post van de meetstaat naast de beschreven handeling eveneens de aanvoer, het verwerken en het desgevallend afvoeren van de materialen of gronden noodzakelijk voor een correcte uitvoering volgens de regels van de kunst.

Indien gewenst door de bouwheer dient de aannemer vertegenwoordigd te zijn op eventuele infovergaderingen teneinde de werkwijze en de planning toe te lichten.

Het spreekt vanzelf dat de aanduidingen en de documenten niet beperkend zijn en elkaar aanvullen. Alleen al door het indienen van zijn inschrijving, wordt de aannemer verondersteld volledig op de

hoogte te zijn van de toestand van de bouwplaats en van alle in onderhevig bestek vermelde documenten, en alleen al door zijn deelneming aan de aanbesteding verklaart hij zich zonder voorbehoud te onderwerpen aan de voorschriften van dat bestek.

De aannemer moet de werken, die niet in onderhavig bijzonder bestek vermeld zijn, in elk geval volgens de regels van de kunst uitvoeren.

Hij kan in geen geval aanspraak maken op schadevergoeding wegens moeilijkheden die daaruit zouden voortvloeien.

De permanente reiniging van de wegen en/of de directe omgeving van de bouwplaats valt ten laste van de aannemer (minimaal wekelijks en steeds op aanvraag van de bouwheer of leidend ambtenaar).

De aannemer is als enige verantwoordelijk voor de overtredingen op de geldende wetten, besluiten, reglementen en alle voorschriften van eender welke aard.

De aannemer moet eventueel rekening houden met de administratieve en technische prestaties in verband met de aanvragen voor vergunningen die hij in de eenheidsprijzen van zijn inschrijving meerekent.

Het indienen van deze bundel(s) op basis van de inlichtingen en formulieren versterkt door de aannemer zal gebeuren overeenkomstig de vigerende voorschriften en reglementen.

Krachtens de Koninklijke Besluiten van 05-05-1952 en 20-07-1978 betreffende het Opzoekingcentrum voor de Wegenbouw, is de aannemer een bijdrage aan dat centrum verschuldigd. In de opmetingsstaat wordt hiervoor geen afzonderlijke post voorzien en is derhalve een last van de aannemer.

Asbestcementinventaris: Er wordt steeds gewerkt volgens het Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risicos van blootstelling aan asbest (B.S. 23/3/2006) en zijn wijzigingen. De asbestinventarissen van de nutsmaatschappijen gelegen binnen de projectzone zijn aan onderhavig bestek toegevoegd. Naast de gekende leidingen, treft de aannemer alle nodige maatregelen om de overige materialen te identificeren waarvan vermoed wordt dat ze asbest bevatten. Wanneer ook maar de geringste twijfel bestaat over de aanwezigheid van asbest in een materiaal of constructie vraagt hij de asbestinventaris op bij de desbetreffende nutsmaatschappij. Het is ten strengste verboden de werkzaamheden aan te vatten zolang de inventarissen niet ter beschikking zijn.

Art. 25..7 Bodemsaneringdecreet en haar uitvoeringsbesluit (Vlarebo hoofdstuk XIII)

De bouwheer voegt bij de aanbestedingsdocumenten het technisch verslag met aanduiding van de hoeveelheid (m) en mogelijkheid tot gebruik van de uitgegraven bodem van de grondoverschotten per bemonsteringszone als bodem, als bouwkundig bodemgebruik of in vormvast product (bouwstof), noch als bodem noch als bouwkundig bodemgebruik of in vormvast product.

Indien er gronden met code 311 of hoger aanwezig zijn, moeten deze maximaal aangewend worden als bouwstof. Alle supplementen en meerkosten hieraan verbonden, zijn ten laste van de aanneming.

Alle grondoverschotten, waarvoor uit het milieuhyginisch onderzoek blijkt dat deze grondoverschotten kunnen aangewend worden als bodem of als bouwkundig bodemgebruik of in vormvast product, dienen door de aannemer te worden afgevoerd en verwerkt volgens de geldende wetgeving. Hiervoor zijn volgende posten voorzien in de meetstaat: afvoer en verwerking van grondoverschotten met milieuhyginische code 2XX of XX1 volgens

het technisch verslag (VH m)



Deze post kan verder opgesplitst worden in een post voor alle grondwerken m.b.t. de riolering en waterafvoer en een post voor alle grondwerken welke niet tot de rioleringswerken behoren (bvb grondverzet wegenis, talud, nutsleidingen,).

Deze posten worden uitbetaald a rato van de vooruitgang der werken (aantal verstreken werkdagen tov de totale uitvoeringstermijn). Ook wanneer deze grondoverschotten worden herbruikt of geschikt gemaakt voor herbruik worden deze posten uitbetaald.

Er worden eveneens posten voorzien voor de afvoer en verwerking van grondoverschotten als bodem of als bouwkundig bodemgebruik of in vormvast product op de plaatsen waar grondverbetering (onder het baanbed of onder de rioolsleuf) wordt toegepast: meerprijs voor de afvoer en verwerking van grondoverschotten met milieuhyginische code 2XX

of XX1 volgens het technisch verslag op de plaatsen waar grondverbetering wordt toegepast (VH - m)

Deze post kan eveneens opgesplitst worden in een post voor grondverbetering onder de rijweg en onder de rioolsleuf (cfr. supra).

Voor alle grondoverschotten waarvan heden uit het milieuhyginisch onderzoek blijkt dat deze grondoverschotten niet vrij als bodem kunnen aangewend worden en dat het gebruik in een bouwkundige of vormvaste toepassing niet gekend is, wordt in opdracht van het bestuur een aanvullend milieuhyginisch onderzoek uitgevoerd. Indien hieruit zou blijken dat deze grondoverschotten geschikt zijn voor aanwending als bodem of als bouwkundig bodemgebruik of in vormvast product, dienen deze gronden door de aannemer te worden afgevoerd en verwerkt volgens de geldende wetgeving. Hiervoor zijn volgende posten voorzien in de meetstaat: afvoer en verwerking van grondoverschotten met milieuhyginische code XX0 volgens het

technisch verslag (VH m) Deze post kan verder opgesplitst worden in een post voor alle grondwerken m.b.t. de riolering en waterafvoer en een post voor alle grondwerken welke niet tot de rioleringswerken behoren (bvb grondverzet wegenis, talud, nutsleidingen,). Indien uit de resultaten zou blijken dat hiervoor vermelde gronden noch vrij als bodem noch als bouwkundig bodemgebruik of in vormvast product kunnen aangewend worden, dienen door de aannemer naar de ermee overeenstemmende eindbestemming afgevoerd te worden overeenkomstig de hiervoor voorziene post in de meetstaat. Deze post (VH km.ton) omvat eveneens het steekvast maken van de grond en wordt uitbetaald naargelang de voorgelegde vrachtbrieven. In deze post dienen de verwerkingskosten voor het grondreinigingscentrum en/of stortkosten inbegrepen te zijn. De aannemer heeft geen recht op schadevergoeding wegens het niet uitvoeren van deze laatste post.

Prijsopgave: km.ton. De eenheid km.ton is het product van het gewicht met de afstand. Het gewicht wordt overgenomen van de weegbons. De afstand wordt bepaald vanaf de locatie van opladen tot de locatie waar de grond wordt gestort. Enkel deze enkele rit (heenreis) komt in aanmerking voor betaling. Deze afstand kan niet groter zijn dan de afstand volgens een traject die resulteert in de kortste rijtijd met het gebruikte voertuig tussen beide locaties.

De aannemer dient bij zijn inschrijving rekening te houden met de Vlarebo-wetgeving. Alle kosten verbonden met de grondverzetregeling (aansluitingsbijdrage bodembeheerorganisatie, verzekeringsbijdrage, kosten voor afleveren van bodembeheerrapporten, kosten voor transportdocumenten,) dienen in de eenheidsprijzen of totaalprijzen te zijn opgenomen.

De bouwheer laat de technische verslagen goedkeuren door de VZW Grondbank of VZW Grondwijzer als erkende bodembeheerorganisatie. Indien de aannemer op een andere bodembeheerorganisatie een beroep wenst te doen zijn de eventuele bijkomende kosten voor het (opnieuw) goedkeuren van het technisch verslag ten laste van de aannemer.



De aannemer staat in voor de melding van de start der werken, het verkrijgen van de vrachtbrieven (grondtransportverklaring, gebruiksbrief, grondtransporttoelating TOP/GRC ,) en het afleveren van het bodembeheerrapport door een bodembeheerorganisatie.

De aannemer staat in voor de selectieve uitgraving en stapeling van de bodem die wordt bedoeld met het ondiep grondwerk. Deze bodem dient bij voorkeur terug in het werk worden aangewend of, wanneer dit niet mogelijk is, binnen een ander werk als bodem of als bouwkundig bodemgebruik of in vormvast product naargelang de uitspraak binnen het technisch verslag.

Wordt bedoeld met ondiep grondwerk: Eventuele uitgegraven bodem (grondwerk) onder IV-1.1.2.2., IV-1.1.2.3 en IV-1.1.2.4,

respectievelijk opbraak van verhardingen, lijnvormige elementen en buizen/kokers met dien verstande dat de verharding, lijnvormig elementen, buizen/kokers, (onder)fundering en eventuele omhulling in het kader van het Vlarea worden afgevoerd.

Afgraving en uitgraving van bodem onder IV-2. droog grondverzet naast bestaande weginfrastructuur

Uitgegraven bodem voor de aanleg van huisaansluitingen of aansluitingen op bestaande riolen in de zone waar de nutsleidingen liggen.

De inschrijver houdt er rekening mee dat de uitgegraven bodem, vanwege de mogelijke vermenging met (onderdelen uit) de verharding, de huidige of vroegere functie (als wegonderdeel bijvoorbeeld), de ligging (naast de rijweg), niet voldoet aan de normen voor vrij hergebruik als bodem (I-V of II-V) maar wel aan de normen voor niet vormgegeven bouwstof (bouwkundig bodemgebruik).

De bouwheer staat in voor de eventueel bijkomend gevraagde beproeving van de gestapelde hopen en draagt hiervoor de kosten alsook van de eventueel bijkomend gevraagde rapportage naar derden. De aannemer kan geen extra kosten rekenen voor de termijn die hiervoor nodig is.

Gelet op de voorziene aanwending worden kosten voor fysische scheiding, tenzij anders bepaald in het bestek of de meetstaat, niet vergoed.

In het technisch verslag zijn mogelijks de teelaarde en de onderliggende meter in akker- en weilanden opgenomen als code 000. De aannemer levert na de werken een schriftelijke verklaring aan de bouwheer dat hij deze uitgegraven bodem op dezelfde plaats heeft teruggeplaatst volgens de codes van goede praktijk.

Het is toegelaten om de materialen afkomstig uit de grondverbetering voor het baanbed, de opbraak (post IV-1.1.2), het droog grondverzet (post IV.2.1.) en de aanleg van huisaansluitingen VII-5.1.2 die in het kader van het Vlarebo worden aangewend gezamenlijk te stapelen.

Indien deze materialen onderzocht zijn in het technisch verslag en terug worden aangewend: binnen het werk als bodem binnen de ondiepe (tot 1 meter onder maaiveld) kadastrale werkzone is

geen bijkomende beproeving en opmaak van een (addendum op het) technisch verslag nodig. als bouwstof binnen een ander werk of als bodem binnen een ander werk (in functie van de code

uit het technisch verslag) is geen bijkomende beproeving en opmaak van een (addendum op het) technisch verslag nodig.

Art. 25. 2. Vergunningsaanvragen Het aanvragen van de toelating tot bemaling in een niet-kwetsbaar gebied zoals bedoeld in Vlarem I onder rubriek 53.2.21 (welke in dit geval steeds een melding is) wordt niet beschouwd als een principile toelating en valt dus ten laste van de aannemer. De aannemer mag slechts een aanvang nemen met het plaatsen van de bemaling na het voorleggen van een ontvangstbewijs door de gemeente van deze melding.

Het aanvragen van de toelating voor het tussentijds opslaan van cfr. Hoofdstuk XIII van het Vlarebo herbruikbare uitgegraven grond met een hoeveelheid tussen 1000 en 10.000 m zoals bedoeld in



Vlarem I onder rubriek 61 (welke in dit geval steeds een melding is) wordt niet beschouwd als een principile toelating en valt dus ten laste van de aannemer. De aannemer mag slechts een aanvang nemen met het stapelen van de grond na het voorleggen van een ontvangstbewijs door de gemeente van deze melding. In het meldingsformulier moet volgende tekst onder bijlage 2 voorwerp van de melding worden opgenomen: Hierbij vragen wij een afwijking op artikel 5.61.22 van Vlarem II gebruik van een geijkte weegbrug met automatische registratie op te nemen in de aktename. Doordat er enkel uitgegraven bodem van op de werf wordt gestockeerd, doordat deze bodem is opgenomen in een technisch verslag en omdat het grondtransport en de grondstapeling volledig traceerbaar is door het ketenzorgsysteem valt de noodzaak van de geijkte weegbrug weg.

Art. 27. 1. Keuring - algemeen Aan de bepalingen van het standaardbestek inzake keuring bij aanvoer van grond (uitgegraven bodem) wordt toegevoegd:

Voor het indienen van de melding wordt gebruik gemaakt van het standaardformulier melding van aanvoer van uitgegraven bodem.

Indien de aanbestedende overheid besluit om een bijkomende controlekeuring in situ te verrichten, dan wordt de aangevoerde bodem aan minstens n proef per locatie van herkomst onderworpen om de milieuhyginische kwaliteit te verifiren. Als de proeven niet voldoen aan de milieuhyginische eisen, dan moet de aangevoerde uitgegraven bodem, die afkomstig is van dezelfde locatie van herkomst, verwijderd en vervangen worden.

Art. 27. 2. Keuringsmodaliteiten Punt 1 wordt aangevuld met de volgende bepalingen:

Alle proeven en controles voor een keuring die in een laboratorium plaatsvinden, moeten gebeuren in een eigen laboratorium van de aanbestedende overheid of in een door BELAC geaccrediteerd laboratorium.

Het laboratorium moet over een accreditatie beschikken gedurende de gehele duur van de overheidsopdracht. Het laboratorium moet de vervaldagen van haar accreditatie, alsook de eventuele verlengingen aan de aanbestedende overheid meedelen. Het bewijs van accreditatie moet uiterlijk op het moment van de gunning van de opdracht voorgelegd worden.

Wanneer voor bepaalde proeven of controles geen eigen laboratorium of minder dan drie geaccrediteerde laboratoria bestaan, kan de aanbestedende overheid zelf een laboratorium aanwijzen (bijvoorbeeld: het referentielaboratorium, een universiteit, ...). Erkennen moet dan gelezen worden als aanvaarden. De aanbestedende overheid kan pas een laboratorium aanwijzen na zich zelf van de bekwaamheid van het laboratorium te hebben vergewist.

Punt 2 wordt aangevuld met de volgende bepalingen:

M.b.t. de werken waarvan de hoeveelheid in de opmeting in gewichtseenheid is aangegeven, verwittigt de aannemer tijdig de afgevaardigde van de aanbestedende overheid van de aankomst van die materialen op de bouwplaats. Voor deze materialen geldt volgende procedure: - de vrachtwagens worden vol en ledig gewogen op een door de leidende ingenieur aanvaarde,

erkende weeginstallatie, en in principe in tegenwoordigheid van een afgevaardigde van de aanbestedende overheid en de aannemer;

- al de onkosten betreffende het wegen vallen uitsluitend ten laste van de aannemer; - de weegbulletins worden aan de afgevaardigde van de aanbestedende overheid overhandigd, van

zodra de lading op de bouwplaats toekomt en vooraleer wordt begonnen met het lossen ervan; - het verwerken van de materialen die niet werden gewogen, is verboden; - al de uitgevoerde werken met materialen die niet zijn gewogen, worden geweigerd.



Alle materialen beschreven in hoofdstuk III van het SB 250 en in het bijzonder bestek, zijn onderhevig aan een voorafgaandelijk technisch nazicht.

Punt 2 wordt aangevuld met de volgende bepalingen: Bijzondere bepalingen m.b.t. partijkeuring van HDPE-buizen volgens III-24.4.1., III-24.4.5., III-

24.4.6. en III-30.6..

Art. 27.- 5. Tegenproeven De bepalingen van het Standaardbestek 250 vervallen. De bepalingen van de Algemene Aannemingsvoorwaarden worden aangevuld met de volgende bepalingen.

Alinea 2 en 3 worden aangevuld met de volgende bepalingen: De tegenproef gebeurt altijd op grond van een dubbel aantal stalen en proefstukken dan het aantal

waarop de aangevochten proef werd verricht. De partijen hebben geen verplichting om hun keuze van het laboratorium vooraf kenbaar te maken.

Alinea 4 wordt vervangen door: De tegenproef kan het onderzoek van al de eigenschappen die ook voor het eerste nazicht werden vooropgesteld, inhouden. Wanneer de uitslag van de proeven niet in zijn geheel maar alleen voor sommige proefresultaten wordt betwist, betreft de tegenproef alleen de betwiste proefresultaten en wordt het aantal monsters en proefstukken voor de tegenproef overeenkomstig aangepast. Ingeval de aanvrager van de tegenproeven wenst dat het onderzoek al de eigenschappen omvat die ook voor het eerste nazicht werden vooropgesteld, dient dit uitdrukkelijk in de aanvraag vermeld.

Teneinde representatief te zijn, moeten de kenmerken van de monsters en proefstukken voor de tegenproef, zoveel mogelijk deze van de monsters en proefstukken voor de oorspronkelijke proef benaderen; derhalve moet bij bemonstering in situ, de monsterneming voor de tegenproef verricht worden in de onmiddellijke omgeving van de plaatsen waar de monsters voor de oorspronkelijke proef werden genomen. Al de resultaten van de tegenproef dienen voldoening te geven.

Alinea 7 wordt vervangen door: Elke partij draagt de kosten van het laboratorium door hem aangeduid waar de helft van de stalen en proefstukken wordt getest.

Na alinea 10 wordt de volgende bepaling toegevoegd: De aanbestedende overheid beschikt voor de kennisgeving van de goedkeuring of afkeuring over maximum dertig kalenderdagen, ingaande de dag na de verzending van de aanvraag van de tegenproeven.

Deze termijn wordt op zestig kalenderdagen gebracht, indien de keuringsverrichtingen een onderzoek in een laboratorium meebrengen.

Art. 28. 1. Bevel tot uitvoering en leiding van de werken 1. De totale uitvoeringsperiode onderverdeeld in 3 deeltermijnen, uitgedrukt in aantal werkdagen,

waarvoor een afzonderlijk dienstbevel zal gegeven worden. De aannemer is ertoe gehouden de werken te voltooien binnen de volgende termijnen te rekenen vanaf de dag aangeduid in het dienstbevel tot aanvang der werken:

Deeltermijn 1(wegenis- en riolering): 200 werkdagen Deeltermijn 2 (bufferbekken Brouwerij Lorierstraat): 30 werkdagen Deeltermijn 3 (bufferbekken Klein Overlaar): 50 werkdagen

Het aanvangsbevel van de deeltermijnen 2 en 3 zal gegeven worden in de loop van deeltermijn 1.



2. De maaiingen en de werken mbt groenonderhoud geschieden met bijzonder dienstbevel en dienen voltooid te zijn binnen een termijn van 5 werkdagen.

Art. 28. 2. Gelijktijdig uit te voeren opdrachten Tegelijkertijd met de uitvoering van zijn werken kunnen ook andere werken door derden, zoals werken aan nutsleidingen, e.a. uitgevoerd worden, die door de aanbestedende overheid bevolen of toegelaten worden. De aannemer mag zich daarenboven niet verzetten, noch hinder veroorzaken, noch bezwaren maken, noch vergoeding of termijnverlenging vragen wegens de doorgang of het tijdelijk in gebruik nemen van terreinen door andere aannemers binnen de grenzen van zijn bouwplaats, voor zover de aanbestedende overheid zulks toelaat of beveelt.

De aannemer moet overleg plegen met de andere aannemers, en zo nodig een gemeenschappelijk werkprogramma opmaken, dat vr de aanvang der werken moet medegedeeld worden aan de aanbestedende overheid.

De tekst van het standaardbestek 250 wordt aangevuld met de volgende bepalingen:

De aannemer is ertoe gehouden de aanbestedende overheid onmiddellijk in te lichten wanneer er zich problemen met nutsleidingen voordoen.

Op verzoek van de aannemer kan de aanbestedende overheid, in de aanvangsfase(n) de werken onderbreken, teneinde de vergunninghoudende maatschappijen toe te laten hun leidingen en/of installaties aan te passen en/of te verplaatsen. In die periode van onderbreking mag de aannemer enkel werkzaamheden uitvoeren die noodzakelijk zijn om de verplaatsingswerken van leidingen en/of installaties door de vergunninghoudende maatschappijen mogelijk te maken. De periode van onderbreking zal

Documents

Bestek Openbare Werken PDF