Cidadão | Portal TCU - FISCOBRAS 2014 · 2017-10-02 · 3 CE TRENS URBANOS DE FORTALEZA - IMPLANTAÇÃO TREChO SUL Não 4 GO FERROVIA NORTE-SUL/GO - CONSTRUÇÃO Não ... Processo

FISCOBRAS | 2014

FISCOBRAS 2014Estas fichas contemplam dados consolidados das obras públicas com indícios de irregularidade grave, identificados pelo Tribunal de Contas da União no âmbito do Fiscobras 2014. As constatações resultam de fiscalizações realizadas entre julho de 2013 e junho de 2014(1), com o objetivo de verificar a aplicação de recursos federais em obras públicas. Estas informações são enviadas ao Congresso Nacional para subsidiar a elaboração da Lei Orçamentária Anual de 2015, nos termos fixados pela Lei 12.919/2013 (LDO/2014).

Foram realizadas 102 auditorias em obras públicas sob o Fiscobras 2014. As dotações orçamentárias dessas obras somam mais de R$ 12,3 bilhões em 2014. Cada indício de irregularidade identificado (“achado”) foi classificado de acordo com a classe de gravidade definida pela LDO e registrado nos relatórios de fiscalização.

Das 58 obras com indícios de irregularidades graves, nove enquadram-se no art. 98, § 1º, incisos IV e V, da LDO/2014, correspondentes a indícios de irregularidade grave com recomendação de paralisação (IG-P) e indícios de irregularidade grave com retenção parcial de valores (IG-R), em relação às quais o Congresso Nacional avaliará a conveniência de proceder ao bloqueio preventivo de recursos.

Consta no quadro a seguir a relação das obras com IG-P:

Seq. UF Obra Anexo da LOA(2)

1 PI VILA OLÍMPICA PARNAÍBA/PI - CONSTRUÇÃO Não

2 PI COMPLEXO MATERNO, TERESINA/PI - CONSTRUÇÃO Não

3 RJBACIAS DOS RIOS IGUAÇU, BOTAS E SARAPUÍ NA BAIXADA FLUMINENSE,RJ - CONTROLE DE INUNDAÇÕES, URBANIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL

Não

4 RS BR-448/RS - IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO Não

No próximo quadro, constam os cinco empreendimentos classificados como IG-R:

Seq. UF Obra Anexo da LOA (2)

1 AL CANAL DO SERTÃO - ALAGOAS Não

2 AM TERMINAL FLUVIAL DE BARCELOS/AM – OBRAS Não

3 CE TRENS URBANOS DE FORTALEZA - IMPLANTAÇÃO TREChO SUL Não

4 GO FERROVIA NORTE-SUL/GO - CONSTRUÇÃO Não

5 PE REFINARIA ABREU E LIMA EM RECIFE/PE - CONSTRUÇÃO Não

(1) Já considerando o prazo de análise e elaboração de relatórios.

(2) Anexo VI da LOA que contém a relação das funcionais programáticas e contratos sujeitos a bloqueio da execução orçamentária e financeira.

FISCOBRAS | 2014

Informações: - Na ficha de cada obra, há o número do processo (TC) no qual cada irregularidade está

sendo analisada, o nome do Ministro Relator e o número do respectivo acórdão. - No caso de decisão monocrática, há a indicação da data em que o despacho foi assinado. - Abaixo do IG-P/IG-R, está a lista de irregularidades que motivaram tal decisão. - Para consultar as decisões do TCU relacionadas a cada caso, basta buscar no Portal

do TCU, ‘Fiscalização e Controle’ à ‘Áreas de Fiscalização’ à ‘Obras Públicas’, ou fazer a pesquisa direta por acórdãos no quadro “Pesquisar em” (www.tcu.gov.br).

- O benefício estimado está relacionado às novas irregularidades identificadas no âmbito do Fiscobras 2014.

FISCOBRAS | 2014

IGP

VILA OLÍMPICA PARNAÍBA/PI - CONSTRUÇÃOMinistério do Esporte

Percentual executado: 2%Data da vistoria: 06/06/2013Custo global estimado: R$ 200.000.000,00Data base: 01/08/2011Benefício (2014): R$ 166.324,00Processo TC 013.638/2013-0 - MIN-ALC - Acórdão 2394/2013-P

OBJETO 1:Contrato de repasse 645528 - Elaboração de projeto para construção de estádio olímpico de futebol, no município de Parnaíba-PI.Valor: R$ 1.483.508,00 | Data base: 31/12/2008ACHADO:

- Implantação de empreendimento sem realização de estudo de viabilidade técnica e econômico-financeira da obra.

OBJETO 2:Contrato de repasse 743253 - Execução e construção da primeira etapa da Vila Olímpica de ParnaíbaValor: R$ 16.250.000,00 | Data base: 17/12/2010ACHADO:

- Implantação de empreendimento sem realização de estudo de viabilidade técnica e econômico-financeira da obra.

FISCOBRAS | 2014

IGP

COMPLEXO MATERNO, TERESINA/PI - CONSTRUÇÃOFundo Nacional de Saúde

Percentual executado: 0%Data da vistoria: 01/06/2014Custo global estimado: R$ 0,00Data base: Benefício (2014): Já computado em anos anteriores.Processo TC 010.570/2014-4 - MIN-ALC - Acórdão 2693/2014-P

OBJETO:Edital 1/2013 - Contratação Integrada de pessoa jurídica para elaboração de projeto básico e executivo e, ainda, execução das obras de implantação do Complexo Materno Infantil no Município de Teresina - PI. Valor: não se aplica (RDC sigiloso) ACHADO:

- Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado.

FISCOBRAS | 2014

IGP

BACIAS DOS RIOS IGUAÇU, BOTAS E SARAPUÍ NA BAIXADA FLUMINENSE, RJ - CONTROLE DE INUNDAÇÕES, URBANIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTALMinistério da Integração Nacional

Percentual executado: 0%Data da vistoria: 24/02/2014Custo global estimado: R$ 107.067.734,10Data base: 01/07/2012Benefício (2014): Já computado em anos anteriores.Processo TC 003.137/2014-7 - MIN-RC - Acórdão 2648/2014-P

OBJETO 1:Edital 29/2013 - Complementação das obras de intervenções estruturais do projeto de controle de inundações, urbanização e recuperação ambiental das bacias dos rios Iguaçu, Botas e Sarapuí - PAC I e IIValor: R$ 112.112.738,27 | Data base: 24/06/2013ACHADO:

- Projeto básico deficiente.

OBJETO 2:Contrato 02/2014 - Complementação das obras de intervenções estruturais do projeto de controle de inundações, urbanização e recuperação ambiental das bacias dos rios Iguaçu, Botas e Sarapuí (Projeto Iguaçu) - PAC I e PAC II - 1ª seleção - 1ª etapa.Valor: R$ 107.067.734,10 | Data base: 31/07/2012ACHADO:


FISCOBRAS | 2014

IGP

BR-448/RS - IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃODepartamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT

Percentual executado: 100%Data da vistoria: 17/06/2014Custo global estimado: R$ 1.004.422.420,88Data base: 01/09/2008Benefício (2014): Já computado em anos anteriores.Processo TC 008.945/2011-0 - MIN-WAR - Acórdão 2872/2012-P

OBJETO 1:Contrato 484/2009-00 - Execução das obras de implantação e pavimentação na rodovia BR-448/RS, lote 01, trecho: entr. BR-116/RS - RS-118 (Sapucaia do Sul) - entr. BR-290/RS (Porto Alegre), segmento km 0,00 - km 9,14, extensão 9,14 km, referente ao edital 197/2009-00.Valor: R$ 236.381.587,97 | Data base: 01/09/2008

OBJETO 2:Contrato 491/2009-00 - Execução das obras de implantação e pavimentação na rodovia BR-448/RS, lote 02, trecho: entr. BR-116/RS - RS-118 (Sapucaia do Sul) - entr. BR-290/RS (Porto Alegre), segmento km 9,14 - km 14,44, extensão 5,30 km, referente ao edital 197/2009-00Valor: R$ 214.276.462,69 | Data base: 01/09/2008

OBJETO 3:Contrato 492/2009-00 - Execução das obras de implantação e pavimentação na rodovia BR-448/RS, lote 03, trecho: entr. BR-116/RS - RS-118 (Sapucaia do Sul) - entr. BR-290/RS (Porto Alegre), segmento km 14,44 - km 22,34, extensão 7,90 km, referente ao edital 197/2009-00.Valor: R$ 553.764.370,22 | Data base: 01/09/2008ACHADOS (em todos os objetos):

- Superfaturamento decorrente de itens pagos em duplicidade. - Superfaturamento decorrente de preços excessivos frente ao mercado. - Superfaturamento decorrente de reajustamento irregular. - Superfaturamento decorrente de quantitativo inadequado.

FISCOBRAS | 2014

IGR

CANAL DO SERTÃO - ALAGOASMinistério da Integração Nacional

Percentual executado: 46%Data da vistoria: 22/03/2013Custo global estimado: R$ 2.334.798.260,59Data base: 01/12/2011Benefício (2014): Já computado em anos anteriores.

OBJETO 1:Contrato 01/93-CPL-AL - Obras do Canal de Adução do Sistema Integrado de Aproveitamento dos Recursos hídricos para o Sertão Alagoano, trecho do Km 0 ao Km 45Valor: R$ 179.924.365,81 | Data base: 31/10/2005Processo 003.075/2009-9 - MIN-RC - Acórdão 2860/2008-P (deliberação do TC 028.502/2006-5)ACHADOS:

- Sobrepreço decorrente de inconsistências no Contrato. - Superfaturamento decorrente de preços excessivos frente ao mercado (serviços, insumos e encargos). - Superfaturamento decorrente de BDI excessivo. - Sobrepreço decorrente de BDI excessivo. - Superfaturamento decorrente de inconsistências no Contrato. - Sobrepreço decorrente de jogo de planilha. - Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado (serviços, insumos e encargos).

OBJETO 2:Contrato 10/2007 - CPL/AL - Obras e Serviços de Execução do Canal Adutor do Sertão Alagoano, trecho compreendido entre os Km 45 e Km 64,7; Sistema e Instalações Elétricas e de Bombeamento relativos à Estação Elevatória do sistema de Adução do Canal; e Implantação dos Perímetros de Irrigação Pariconha I e Pariconha IIValor: R$ 242.649.866,05 | Data base: 01/06/2010Processo TC 028.502/2006-5 - MIN-RC - Acórdão 2860/2008-PACHADOS:

- Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado (serviços, insumos e encargos). - Sobrepreço decorrente de BDI excessivo.

FISCOBRAS | 2014

IGR

TERMINAL FLUVIAL DE BARCELOS/AM – OBRASDepartamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT

Percentual executado: 39%Data da vistoria: 05/06/2013Custo global estimado: R$ 12.462.192,21Data base: 01/01/2009Benefício (2014): Já computado em anos anteriores.Processo TC 009.116/2012-5 - MIN-ASC - Acórdão 0687/2013-P

OBJETO:Contrato 7/2010 - Execução de obras e serviços de engenharia para a implantação de porto no Município de Barcelos/AMValor: R$ 12.462.192,21 | Data base: 28/01/2009ACHADO:


FISCOBRAS | 2014

IGR

TRENS URBANOS DE FORTALEZA - IMPLANTAÇÃO TREChO SULCompanhia Brasileira de Trens Urbanos

Percentual executado: 99%Data da vistoria: 15/05/2013Custo global estimado: R$ 736.379.883,39Data base: 01/11/1997Benefício (2014): Já computado em anos anteriores.Processo TC 008.122/2006-9 - MIN-RC - Acórdão 2153/2013-P

OBJETO:Contrato 014/98 - Execução das obras civis e sistemas fixos e móveis (material rodante) do 1º Estágio do METROFOR, e da variante de carga trecho norte-sul Valor: R$ 637.277.594,89 | Data base: 01/11/1997ACHADO:

- Superfaturamento

FISCOBRAS | 2014

IGR

FERROVIA NORTE-SUL/GO - CONSTRUÇÃOValec - Engenharia Construções e Ferrovias S.A.

Percentual executado: 87%Data da vistoria: 01/05/2013Custo global estimado: R$ 1.201.497.292,40Data base: 01/11/2004Benefício (2014): Já computado em anos anteriores.

OBJETO 1:Contrato 60/2009 - Execução sob o regime de empreitada por preço unitário, de Obra de infraestrutura e superestrutura ferroviárias e obras de arte especiais, no trecho de 105 km, compreendido entre o Pátio de Santa Izabel e o Pátio de Uruaçu, no Estado de Goiás, relativo ao Lote 4Valor: R$ 232.212.716,49 | Data base: 01/11/2004Processo TC 011.287/2010-1 - MIN-AC - Acórdão 2478/2010-PACHADO:


OBJETO 2: Contrato 58/2009 - Execução, sob o regime de empreitada por preço unitário, de obra de infraestrutura e superestrutura ferroviárias e obras de arte especiais, no trecho de 52 km, compreendido entre Ouro Verde de Goiás e o Pátio de Jaraguá no Estado de Goiás, relativo ao Lote 2Valor: R$ 145.528.873,21 | Data base: 01/11/2004Processo TC 011.287/2010-1 - MIN-AC - Acórdão 2478/2010-PACHADO:


OBJETO 3: Contrato 21/2001 - Obra de infraestrutura e superestrutura ferroviária no trecho Anápolis-Porangatu, no subtrecho compreendido entre o km 0,00 e o km 40,074 (GO) - Lote Sem Número, localizado entre os Lotes 1 e 2 da FNS GOValor: R$ 110.052.079,70 | Data base: 01/07/2001Processo TC 021.283/2008-1 - MIN-AC - Acórdão 0593/2009-PACHADO:

- Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado (serviços, insumos e encargos).

FISCOBRAS | 2014

OBJETO 4: Contrato 13/2006 - Obra de infraestrutura e superestrutura ferroviárias e obras de arte especiais na Ferrovia Norte-Sul/GO, no trecho de 105 km, compreendido entre o Pátio de Santa Isabel e o Pátio de Uruaçu/GO - Lote 04Valor: R$ 291.278.259,16 | Data base: 01/11/2004Processo TC 021.283/2008-1 - MIN-AC - Acórdão 0593/2009-PACHADO:


OBJETO 5: Contrato 14/2006 - Obra de infraestrutura e superestrutura ferroviárias e obras de arte especiais na Ferrovia Norte-Sul/GO, no trecho de 12 km, compreendido entre o Porto Seco de Anápolis e o Viaduto sobre a GO-222 em Anápolis/GO- Lote 01Valor: R$ 106.091.988,46 | Data base: 01/11/2004Processo TC 021.283/2008-1 - MIN-AC - Acórdão 0593/2009-PACHADO:


OBJETO 6: Contrato 15/2006 - Obra de infraestrutura e superestrutura ferroviárias e obras de arte especiais na Ferrovia Norte-Sul/GO, no trecho de 52 km, compreendido entre Ouro Verde de Goiás e o Pátio de Jaraguá/GO - Lote 2Valor: R$ 126.307.004,12 | Data base: 01/11/2004Processo TC 021.283/2008-1 - MIN-AC - Acórdão 0593/2009-PACHADO:


OBJETO 7: Contrato 16/2006 - Obra de infraestrutura e superestrutura ferroviárias e obras de arte especiais na Ferrovia Norte-Sul/GO, no trecho de 71 km, compreendido entre o Pátio de Jaraguá/GO e o Pátio de Santa Izabel, próximo à cidade de Rialma/GO - Lote 03Valor: R$ 205.806.314,91 | Data base: 01/11/2004Processo TC 021.283/2008-1 - MIN-AC - Acórdão 0593/2009-PACHADO:


FISCOBRAS | 2014

IGR

REFINARIA ABREU E LIMA EM RECIFE/PE - CONSTRUÇÃORNEST

Percentual executado: 88%Data da vistoria: 26/05/2014Custo global estimado: R$ 41.000.000.000,00Data base: 01/09/2011Benefício (2014): Já computado em anos anteriores.Processo TC 008.472/2008-3 - MIN-BD - Acórdão 3044/2008-P

OBJETO: Contrato 0800.0033808.07.2 - Projeto e execução de terraplenagem e serviços complementares de drenagens, arruamento e pavimentaçãoValor: R$ 534.171.862,30 | Data base: 22/06/2007

ACHADO: - Superfaturamento decorrente de preços excessivos frente ao mercado (serviços, insumos e encargos).

FISCOBRAS | 2014

Destaques

AEROPORTOS – COPA DO MUNDO 2014

Aeroporto Salgado Filho, Porto Alegre/RS - Obras no terminal de cargasEmpresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAEROProcesso TC 030.163/2013-7

OBJETO:Edital 012/DALC/SBPA/2013 - Contratação da retomada das obras/serviços de engenharia para implantação de pátio de aeronaves, pista de táxi de acesso, via de serviços e infraestrutura básica no lado ar do novo terminal de cargas.Valor: RDC ACHADO (OI):

- Orçamento do Edital / Contrato / Aditivo incompleto ou inadequado.

Aeroporto de Salvador/BA - Reforma do terminal de passageiros e acesso viárioEmpresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAEROProcesso TC 003.767/2014-0

OBJETO:Contrato 139-EG/2012/0001 - Contratação de empresa para execução das obras/serviços de engenharia referentes à reforma e adequação do terminal de passageiros e acesso viário do Aeroporto Internacional de Salvador/BAValor: R$ 99.624.373,54 | Data base: 01/05/2012ACHADO (IG-C):

- Superfaturamento decorrente de pagamento por serviço não executado. - Fiscalização ou supervisão deficiente ou omissa.

OBJETO:Contrato 042-EG/2012/0001 - Contratação de empresa para execução de obras/serviços de construção da torre de controle e edificações destinadas ao DTCEA - Destacamento de Controle do Espaço Aéreo do Aeroporto Internacional de Salvador/BAValor: R$ 16.676.605,30 | Data base: 01/01/2012ACHADO (IG-C):

- Superfaturamento decorrente de pagamento por serviço não executado.

FISCOBRAS | 2014

Aeroporto Internacional do Galeão, Rio de Janeiro/ RJ - Reforma e adequação do terminal de Passageiros 1 Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAEROProcesso TC 003.764/2014-1

OBJETO:Contrato 014-EG/2012/0061 - Contratação de empresa para execução de obras de reforma e modernização do Terminal de Passageiros 1 do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão - Antônio Carlos JobimValor: R$ 151.849.411,88 | Data base: 14/12/2011ACHADO (IG-C):

- Critério de medição inadequado ou incompatível com o objeto real pretendido.

Aeroporto de Curitiba/PR - Reforma e ampliação do terminal de passageiros e sistema viário Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAEROProcesso TC 003.998/2014-2

OBJETO:Contrato TC0014-EG/2013/0001 - Planejamento, gerenciamento e execução integral de todas as fases do empreendimento de reforma e ampliação do terminal de passageiros, do sistema viário de acesso e demais obras complementares do Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais/PR, compreendendo a elaboração e desenvolvimento dos projetos de engenharia, execução de obras e serviços de engenharia, montagens e realização de testes e pré-operação de equipamentos e sistemas envolvidos no escopo do empreendimentoValor: R$ 246.746.400,00 | Data base: 08/01/2013ACHADO (OI):

- Descumprimento de cláusulas contratuais.

OBJETO:Contrato TC0048-EG/2011/0007 - Execução de serviços e obras de engenharia para ampliação do pátio de estacionamento de aeronaves do Aeroporto Internacional Afonso Pena/SBCT - São José dos Pinhais-PRValor: R$ 26.945.877,11 | Data base: 02/03/2011ACHADO (OI):

- Descumprimento de cláusulas contratuais.

Aeroporto de Cuiabá/MT - Reforma e ampliaçãoMinistério das CidadesProcesso TC 003.765/2014-8

OBJETO:Contrato 079-ST/2012/0001 - Contratação de serviços técnicos especializados para o apoio ao gerenciamento, assessoramento e fiscalização de projetos executivos e das obras para: reforma e ampliação do terminal de passageiros, estacionamento do TPS, vias de acesso, central de utilidades, construção do edifício administrativo e estacionamento, KF, CAG, área de apoio a equipamentos de rampa e nova ETE do Aeroporto Internacional Marechal Rondon, em Várzea Grande/MT, com fundamento legal no inciso III, art. 1º, da Lei nº 12.462, de 05 de agosto de 2011.Valor: R$ 4.996.119,88 | Data base: 02/05/2012ACHADO (OI):

- Desequilíbrio econômico-financeiro do contrato de supervisão ante o descompasso entre a execução físico-financeira do contrato de execução e do contrato de supervisão.

FISCOBRAS | 2014

Destaques

AEROPORTOS – COPA DO MUNDO 2014 - PARTE 2

Aeroporto Internacional de Confins/Tancredo Neves, Belo Horizonte/MG - Reforma, adequação e ampliação do terminal de passageirosEmpresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAEROProcesso TC 003.760/2014-6

OBJETO:Contrato 072-EG/2011/0058 - Contratação de empresa para execução das obras de reforma, adequação e ampliação do Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional de Confins/Tancredo NevesValor: R$ 241.773.756,70 | Data base: 17/05/2011ACHADO (IG-C):


OBJETO:Contrato 0011-EG/2012/0058 - Contratação de empresa para execução dos serviços técnicos especializados de engenharia para gerenciamento, assessoramento e apoio técnico à fiscalização do projeto executivo das obras de reforma, ampliação e modernização da área do terminal de passageiros (TPS) e construção da central de utilidades (CUT) do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins - Minas GeraisValor: R$ 9.211.525,88 | Data base: 01/12/2011ACHADO (IG-C):


FISCOBRAS | 2014

Destaques

BR-135/MA - ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADEDepartamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT

Percentual executado: 0%Data da vistoria: 12/03/2014Custo global estimado: não se aplica (RDC sigiloso)Benefício estimado (2014): R$ 32.001.527,72Importância da Obra Processo: 001.576/2014-3

OBJETO:Edital 51/2014 - Contratação de empresas para execução das obras de adequação de capacidade e de restauração da Rodovia BR-135/MA, subdivididos em dois lotes.Valor: não se aplica (RDC sigiloso)ACHADOS:

- Sobrepreço decorrente de quantitativo inadequado. - Deficiência nos levantamentos que fundamentam a elaboração dos projetos básico/executivo. - Projeto executivo deficiente.

FISCOBRAS | 2014

Destaques

ESGOTO ALEGRIA, RIO DE JANEIRO/RJ - AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO (ETE)Ministério das Cidades

Percentual executado: 0%Data da vistoria: 23/01/2014Custo global estimado: R$ 341.987.470,20Data base: 29/11/2013Benefício estimado (2014): 163.586.957,12Processo: 033.882/2013-4

OBJETO:Concorrência Nacional 044/2013/SEOBRAS. Lote 1 - Contratação da execução das obras de complementação da ETE Alegria; e Lote 2 - Execução das obras de implantaçãoValor: R$ 418 milhões. | Data base: 01/02/2011

ACHADO: - Indícios de sobrepreço e de restrição à competitividade

FISCOBRAS | 2014

Destaques

BR-101/PE - OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO ANEL VIáRIO DE RECIFEDepartamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT

Percentual executado: 0%Data da vistoria: 24/03/2014Custo global estimado: não se aplica (RDC sigiloso)Benefício estimado (2014): Já computado em anos anteriores.Processo: TC 004.434/2014-5

OBJETO:Edital 675/2013 - Contratação Integrada de Empresa para Elaboração dos Projetos Básico e Executivo de Engenharia e Execução das Obras de Implantação e Pavimentação do Anel Viário da Região Metropolitana do RecifeValor: não se aplica (RDC sigiloso).ACHADO:


FISCOBRAS | 2014

Destaques

CONSTRUÇÃO DA REFINARIA ABREU E LIMA EM RECIFE (PE)Refinaria Abreu e Lima, também conhecida por Refinaria do Nordeste (Rnest)

Percentual executado: 88%Data da vistoria: 26/05/2014Custo global estimado: R$ 41.000.000.000,00Data base: 01/09/2011Benefício estimado (2014): Já computado em anos anteriores.Processo: TC 006.982/2014-0

OBJETO 1:Contrato RPQS-4501495403 - Elaboração de Projeto Básico de Terraplenagem e Drenagem - Refinaria do Nordeste em SUAPE-PEACHADO:

- Deficiência nos levantamentos que fundamentam a elaboração dos projetos básico/executivo.

OBJETO 2:Contrato 0800.0057000.10-2 - Serviços e fornecimentos necessários à implantação das tubovias de interligações da RNEST compreendendo os serviços de análise de consistência do projeto básico, projeto de detalhamento, fornecimento de materiais, fornecimento parcial de equipamentos, construção civil, montagem eletromecânica, preservação, casa de bombas, condicionamento, testes, pré-operação, partida, assistência à operação, assistência técnica e treinamentos na Refinaria do Nordeste Abreu e Lima – RNESTValor: R$ 3.543.659.300,24. | Data base: 25/09/2009ACHADO:

- Deficiência nos levantamentos que fundamentam a elaboração dos projetos básico/executivo.

FISCOBRAS | 2014

Destaques

BR-163/PA - CONSTRUÇÃO DE TREChO RODOVIáRIO Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT

Percentual executado: 0%Data da vistoria: 17/02/2014Custo global estimado: R$ 323.200.320,93Data base: 01/05/2012Benefício estimado (2014): Já computado em anos anteriores.Processo: TC 002.592/2014-2

OBJETO:Contrato 35/2013 - Prestação de serviço técnico especializado de engenharia para a elaboração de projeto básico e executivo e execução das obras de implantação e pavimentação da Rodovia BR-163/PA.Valor: R$ 229.388.427,00 | Data base: 01/05/2012ACHADO:


FISCOBRAS | 2014

Destaques

PáTIO FERROVIáRIO DE TUTÓIA, ARARAQUARA/SP - CONSTRUÇÃO DO CONTORNODepartamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT

Percentual executado: 92%Data da vistoria: 11/11/2013Custo global estimado: R$ 85.266.222,74Data base: 30/11/2005Benefício estimado (2014): Já computado em anos anteriores.Processo: TC 030.941/2013-0 Acórdão 1632/2014-TCU-Plenário

OBJETO 1:Contrato 64/2013 - Fornecimento, transporte e entrega no local da obra de 358,4196 toneladas de Trilhos UIC-60.Valor: R$ 1.273.500,00 | Data base: 31/01/2013ACHADO:

- Gestão temerária de empreendimento

OBJETO 2:Contrato 1051/2010 - Fornecimento, transporte e armazenamento no local da obra, de DORMENTE DE MADEIRA, destinado à Obra do Contorno Ferroviário de Araraquara-SP, Pátio Ferroviário de Tutóia-SP e o Contorno Ferroviário de Três Lagoas-MS.Valor: R$ 15.156.937,10 | Data base: 30/12/2010ACHADO:

- Utilização de materiais, equipamentos ou métodos construtivos incompatíveis com as especificações técnicas dos serviços contratados

OBJETO 3:Contrato 02/2008 - Fornecimento de 2.390 toneladas de Trilho TR-57 - barras de 12m, e 4.024 toneladas de Trilho UIC-60 - barras de 12m (assentados em Araraquara)Valor: R$ 20.176.176,00 | Data base: 28/12/2007ACHADO:

- Gestão temerária de empreendimento

FISCOBRAS | 2014

OBJETO 4:Contrato 008/2008 - Construção do Contorno Ferroviário de Araraquara/SP e Pátio Ferroviário de Tutóia (EF-364 e EF-465) na extensão total de 12,0 km para o contorno ferroviário e 27,55 km para o Pátio de TutóiaValor: R$ 80.609.462,34 | Data base: 29/12/2007ACHADOS:

- Perdas econômicas e sociais em face da não execução concomitante de serviços essenciais a funcionalidade da obra.

- Utilização de materiais, equipamentos ou métodos construtivos incompatíveis com as especificações técnicas dos serviços contratados.

FISCOBRAS | 2014

Destaques

UNIDADES BáSICAS DE SAÚDE E UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - EDITAL E PROJETOS-PADRÃO PARA EXECUÇÃOFundo Nacional de Saúde

Percentual executado: 0%Data da vistoria: 23/05/2014Custo global estimado: R$ 2.908.174.803,73Data base: 15/05/2013Benefício estimado (2014): Já computado em anos anteriores.Processo: TC 011.014/2014-8

OBJETO 1:Projeto Básico – Serviços e fornecimentos necessários à implantação das Unidades de Destilação Atmosférica - UDA (U-11 e U-12), compreendendo os serviços de construção civil, montagem eletromecânica, fornecimento de materiais, fornecimento parcial de equipamentos, preservação, condicionamento, testes, pré-operação, partida, assistência técnica à operação, assistência técnica e treinamentos na Refinaria Abreu e Lima S.A – RNESTACHADO:

- Anteprojeto de engenharia deficiente e/ou desatualizado

OBJETO 2:Edital RDC SRP 01/2014 - Minuta de edital de licitação para Registro Nacional de Preços relativo à contratação integrada para construção de Unidades Básicas de Saúde em diversos Municípios do País. ACHADOS:

- Parcelamento inadequado, gerando restrição a competitividade ou prejuízo a Administração por perda de economia de escala.

- Fragilidade ou deficiência na fase preparatória de licitação do RDC.

FISCOBRAS | 2014

Destaques

UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA - IMPLANTAÇÃOUniversidade Federal da Integração Latino Americana (Unila)

Percentual executado: 42%Data da vistoria: 04/06/2014Custo global estimado: R$ 264.817.255,88Data base: 01/03/2011Benefício estimado (2014): R$ 13.979.369,75 (data base: mar/2011).Processo: TC 002.195/2014-3

OBJETO 1:Contrato 016/2011 - Execução de obra de engenharia da primeira etapa do campus da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), em Foz do Iguaçu - ParanáValor: R$ 264.817.255,88 | Data base: 04/03/2011ACHADOS (IG-C):

- Execução de serviços com qualidade deficiente. - Existência de atrasos injustificáveis nas obras e serviços.

OBJETO 2:Contrato 12/2013 - Contratação de serviço técnico especializado em engenharia de custos aplicada à construção civil, para prestação de consultoria e análises técnicas de projetos, custos de serviços e orçamentação global de obras e serviços, visando atender às necessidades oriundas da implantação física do campus da Universidade Federal da Integração Latino-Americana -UNILA.Valor: R$ 579.274,39 | Data base: 08/10/2013ACHADO (IG-C):

- Contratação irregular por dispensa ou inexigibilidade

OBJETO 3:Contrato 016/2011 - Execução de obra de engenharia da primeira etapa do campus da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), em Foz do Iguaçu - ParanáValor: R$ 264.817.255,88 | Data base: 04/03/2011ACHADO (IG-C):

- Formalização de termo aditivo objetivando o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, fora das hipóteses legais.

FISCOBRAS | 2014

Destaques

JOGOS OLÍMPICOS DE 2016 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURAMinistério do Esporte

Percentual executado: 8%Data da vistoria: 07/05/2014Custo global estimado: R$ 731.456.497,06Data base: 01/05/2013Benefício estimado (2014): Já computado em anos anteriores.Processo: TC 003.694/2014-3

OBJETO 1:Contrato 007/2014 - Execução das obras de construção do Centro Olímpico de Esportes Aquáticos, localizado no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, com capacidade para 18 mil lugares, incluindo a operação e manutenção antes, durante e após a realização dos eventosValor: R$ 225.320.097,52 | Data base: 01/08/2013ACHADO (IG-C):

- Quantitativos inadequados na planilha orçamentária.

OBJETO 2:Contrato 66/2013 - Obras de construção do Centro de Tênis dos Jogos Olímpicos e paraolímpicos Rio 2016, localizado no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, composto por 16 quadras entre permanentes e temporárias, sendo 3 arenas de 10, 5 e 3 mil lugares, 7 quadras de 250 lugares e 6 quadras de aquecimento, incluindo operação e manutenção antes, durante e após a realização dos eventosValor: R$ 175.439.137,80 | Data base: 01/03/2013ACHADOS (IG-C):

- Quantitativos inadequados na planilha orçamentária. - Existência de atrasos que podem comprometer o prazo de entrega do empreendimento.

OBJETO 3:Edital 004/2013 - Construção do Velódromo dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016.Valor: R$ 144.102.514,83 | Data base: 20/09/2013ACHADO (IG-C):


FISCOBRAS | 2014

OBJETO 4:Edital 002/2013 - Construção do Centro de Tênis dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016.Valor: R$ 182.749.101,88 | Data base: 17/07/2013ACHADO (IG-C):


OBJETO 5:Edital 021/2013 - Construção do Centro Olímpico de Esportes Aquáticos dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016.Valor: R$ 226.566.211,68 | Data base: 10/01/2014ACHADO (IG-C):


OBJETO 6:Edital 002/2013 - Construção do Centro de Tênis dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016.Valor: R$ 182.749.101,88 | Data base: 17/07/2013ACHADO (IG-C):

- Restrição a competitividade da licitação decorrente de critérios inadequados de habilitação e julgamento.

OBJETO 7:Contrato 001/2014 - Execução das obras de construção do Velódromo Olímpico, localizado no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, composto por arena com capacidade para 5 mil lugares, incluindo a operação e manutenção antes, durante e após a realização dos eventosValor: R$ 118.884.574,74 | Data base: 01/03/2013ACHADO (IG-C):

- Existência de atrasos que podem comprometer o prazo de entrega do empreendimento.

OBJETO 8:Edital 21/2013 - Construção do Centro Olímpico de Esportes AquáticosACHADO (IG-C):


OBJETO 9:Contrato 010/2014 - Execução da construção e desmontagem do Centro Olímpico de handebol, localizado no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, com capacidade para 12 mil lugares, incluindo a operação antes, durante e após a realização dos eventos e construção de 4 escolas municipais olímpicas, com materiais remanescentes da ArenaValor: R$ 178.038.668,67 | Data base: 01/05/2013ACHADO (IG-C):


OBJETO 10:Edital 012/2013 - Construção e desmontagem do Centro Olímpico de handebol dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016.Valor: R$ 178.038.668,67 | Data base: 21/11/2013ACHADOS (IG-C):

- Projeto básico deficiente. - Restrição a competitividade da licitação decorrente de critérios inadequados de habilitação e julgamento.

FISCOBRAS | 2014

Destaques

JOGOS OLÍMPICOS DE 2016 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA - PARTE 2Ministério do Esporte

OBJETO 11:Edital 004/2013 - Construção do Velódromo dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016.Valor: R$ 144.102.514,83 | Data base: 20/09/2013ACHADO (IG-C):


OBJETO 12:Contrato 001/2014 - Execução das obras de construção do Velódromo Olímpico, localizado no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, composto por arena com capacidade para 5 mil lugares, incluindo a operação e manutenção antes, durante e após a realização dos eventosValor: R$ 118.884.574,74 | Data base: 01/03/2013ACHADO (IG-C):


OBJETO 13:Contrato 007/2014 - Execução das obras de construção do Centro Olímpico de Esportes Aquáticos, localizado no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, com capacidade para 18 mil lugares, incluindo a operação e manutenção antes, durante e após a realização dos eventosValor: R$ 225.320.097,52 | Data base: 01/08/2013ACHADO (IG-C):


OBJETO 14:Contrato 010/2014 - Execução da construção e desmontagem do Centro Olímpico de handebol, localizado no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, com capacidade para 12 mil lugares, incluindo a operação antes, durante e após a realização dos eventos e construção de 4 escolas municipais olímpicas, com materiais remanescentes da ArenaValor: R$ 178.038.668,67 | Data base: 01/05/2013ACHADO (IG-C):


FISCOBRAS | 2014

Destaques

CINTURÃO DAS áGUAS DO CEARá, LOTE 5 – IMPLANTAÇÃOMinistério da Integração Nacional

Percentual executado: 5%Data da vistoria: 07/04/2014Custo global estimado: R$ 1.566.596.349,59Data base: 01/12/2012Benefício estimado (2014): Já computado em anos anteriores.Processo: TC 005.568/2014-5Acórdão: 2442/2014-TCU-Plenário

OBJETO 1:Contrato 08/SRh/CE/2013 - Execução das obras de implantação do 1º trecho Jati/Carius do Projeto do Cinturão das Águas do Ceará - CAC - Lote 3Valor: R$ 320.935.231,53 | Data base: 28/02/2013ACHADOS (OI):

- Avanço desproporcional das etapas de serviço. - Fiscalização ou supervisão deficiente ou omissa.

OBJETO 2:Contrato 01/SRh/CE/2014 - Contratação dos serviços de consultoria para a "Supervisão e controle tecnológico da implantação das obras do Lote B (Subtrecho 1.3 - início do sifão 12/final do canal 23.01, com 36,138 km de extensão, e Subtrecho 1.4 - início do canal 23.02.01/final do canal 36, com 36,837 km de extensão) do 1° trecho do Cinturão das Águas do Ceará - CAC".Valor: R$ 21.188.518,81 | Data base: 01/03/2013ACHADO (OI):

- Fiscalização ou supervisão deficiente ou omissa.

OBJETO 3:Contrato 18/SRh/CE/2013 - Execução das obras de implantação do 1° trecho Jati 1 rio Cariús do projeto do Cinturão das Águas do Ceará - CAC - Lote 5Valor: R$ 263.872.132,65 | Data base: 28/02/2013ACHADO (OI):


FISCOBRAS | 2014

OBJETO 4:Contrato 06/SRh/CE/2013 - Execução das obras de implantação do 1º trecho Jati/Carius do Projeto do Cinturão das Águas do Ceará - CAC - Lote 1Valor: R$ 313.233.235,27 | Data base: 28/02/2013ACHADO (OI):


OBJETO 5:Contrato 07/SRh/CE/2013 - Execução das obras de implantação do 1º trecho Jati/Carius do Projeto do Cinturão das Águas do Ceará - CAC - Lote 2Valor: R$ 285.749.183,11 | Data base: 28/02/2013ACHADOS (OI):

- Fiscalização ou supervisão deficiente ou omissa. - Avanço desproporcional das etapas de serviço.




- Avanço desproporcional das etapas de serviço.





FISCOBRAS | 2014

Destaques

CINTURÃO DAS áGUAS DO CEARá, LOTE 5 – IMPLANTAÇÃO - PARTE 2Ministério da Integração Nacional

OBJETO 10:Contrato 02/SRh/CE/2012 - Elaboração do Projeto Executivo do 1º Trecho Jati/Cariús, com 153,6Km, do Projeto Cinturão das Águas do Ceará - CACValor: R$ 28.140.119,97 | Data base: 17/01/2012ACHADO (OI):


OBJETO 11:Contrato 11/SRh/CE/2013 - Contratação dos serviços de consultoria para a "Supervisão e controle tecnológico da implantação das obras do Lote A (Subtrecho 1.1 - captação em Jati/final do canal 09.01, com 38,543 km de extensão, e Subtrecho 1.2 - início do canal 09.02/final do canal 15A, com 37,537 km de extensão) do 1° trecho do Cinturão das Águas do Ceará - CAC".Valor: R$ 22.156.213,25 | Data base: 01/03/2013ACHADO (OI):


FISCOBRAS | 2014

Destaques

PORTO DE SANTOS/SP, PLANO NACIONAL DE DRAGAGEM II - OBRAS DE DRAGAGEM DE MANUTENÇÃOSECRETARIA DE PORTOS - SEP

Percentual executado: 0%Data da vistoria: 17/03/2014Custo global estimado: não se aplica (RDC sigiloso)Benefício estimado (2014): Já computado em anos anteriores.Processo: TC 004.877/2014-4Acórdão 1541/2014-TCU-Plenário

OBJETO:RDC 1/2014, Elaboração de projeto básico e projeto executivo e a execução da obra de dragagem por resultado para manutenção e readequação do acesso aquaviário ao Porto de Santos/SP.Valor: não se aplica (RDC sigiloso)ACHADO

- (esclarecido): Cláusulas do edital/contrato em desconformidade com os preceitos da legislação relativa ao RDC

FISCOBRAS | 2014

Destaques

JOGOS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS DE 2016 - OBRAS DE SUPRIMENTO DE ENERGIAAutoridade Pública Olímpica – APOMinistério do Esporte – ME Ministério de Minas e Energia – MME

Percentual executado: 5%Data da vistoria: entre abril a maio de 2014Custo global estimado: R$ 152,7 milhõesData base: janeiro de 2014Benefício estimado (2014): Benefício não quantificável – Acompanhamento das obras e proposição de medidas cabíveis para mitigar a possibilidade de atraso na conclusão das obras.Processo: TC 007.010/2014-1Acórdão: 1863/2014-TCU-Plenário

OBJETO 1:Contrato 04/2014-MME - Implantação da Infraestrutura Necessária para o Fornecimento de Energia Elétrica ao Parque Olímpico, por meio da construção, montagem, comissionamento e entrega da Subestação 138/13,8 kV (SE Olímpica) e Linhas de Transmissão de 138 kV para sua alimentação, provenientes das Subestações Gardênia e Barra II, no Município do Rio de Janeiro/RJValor: R$ 152.743.885,41 | Data base: 31/01/2014ACHADOS (OI):

- Falta de exigência de garantia contratual. - Existência de atrasos que podem comprometer o prazo de entrega do empreendimento. - Projeto básico deficiente.

OBJETO 2:Projeto Básico - Serviços e fornecimentos necessários à implantação das Unidades de Destilação Atmosférica - UDA (U-11 e U-12), compreendendo os serviços de construção civil, montagem eletromecânica, fornecimento de materiais, fornecimento parcial de equipamentos, preservação, condicionamento, testes, pré-operação, partida, assistência técnica à operação, assistência técnica e treinamentos na Refinaria Abreu e Lima S.A - RNESTValor: R$ 152.743.885,41 | Data base: 27/01/2014ACHADO (IG-C):


FISCOBRAS | 2014

Destaques

BR-381/MG - OBRAS DE DUPLICAÇÃODepartamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT

Percentual executado: 0%Data da vistoria: 25/03/2013Custo global estimado: não se aplica (RDC sigiloso)Benefício estimado (2014): Já computado em anos anteriores.Processo: 004.437/2014-4Acórdão 1671/2014-TCU-Plenário

OBJETO 1:Contrato TT-895/2013-00 - (LOTE 6) Contratação de empresas para elaboração dos projetos básico e executivo e execução das obras de adequação de capacidade da rodovia BR-381/MG (Norte), incluindo duplicação, melhoramentos e ampliação de capacidade e segurança.Valor: R$ 380.809.000,00 | Data base: 01/05/2012ACHADO (OI):

- Projeto Executivo (RDC – Contratação Integrada) em desconformidade com as premissas do anteprojeto e do edital da licitação.

OBJETO 2:Contrato TT-814/2013-00 - (LOTE 3.1) Contratação de empresa para Elaboração de Projetos Básicos e Executivos das obras de adequação de capacidade da Rodovia BR-381/MG (Norte), incluindo duplicação, melhoramentos e ampliação de capacidade e segurança de seguimentos.Valor: R$ 298.300.000,00 | Data base: 01/05/2012ACHADOS (OI):

- Projeto Executivo (RDC – Contratação Integrada) em desconformidade com as premissas do anteprojeto e do edital da licitação.

- Descumprimento do prazo para entrega, análise ou aprovação do projeto executivo apresentado pela contratada no RDC – Contratação Integrada.

FISCOBRAS | 2014

Destaques

RAMAL DO AGRESTE, PERNAMBUCO - PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCOMinistério da Integração Nacional

Percentual executado: 0%Data da vistoria: 19/05/2014Custo global estimado: não se aplica (RDC sigiloso)Benefício estimado (2014): 27.256.637,09.Processo: 011.588/2014-4 Acórdão 2547/2014-TCU-Plenário

OBJETO:Edital 1/2014 - Execução das obras do Trecho VII - Ramal do Agreste, do Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias hidrográficas do Nordeste Setentrional - PISF, por meio de contratação integrada.Valor: não se aplica (RDC sigiloso) ACHADO (OI):

- Adoção de regime de execução contratual inadequado ou antieconômico

FISCOBRAS | 2014

Destaques

CLáUSULAS DE REAJUSTES DOS CONTRATOS DE OBRAS DOS GRANDES EMPREENDIMENTOS DA PETROBRASPetrobras.

Benefício estimado (2014): cerca de R$ 368 milhõesProcesso: 006.970/2014-1 - Acórdão 2496/2014-TCU-Plenário

OBJETO:52 contratos dos empreendimentos Refinaria Abreu e Lima (Rnest), a Refinaria de Paulínea (Replan), a Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar), o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj) e a Refinaria Premium I.Valor: não se aplica (RDC sigiloso)ACHADOS (IG-C):

- indefinição do critério de reajuste no edital de licitação ou sua alteração injustificada - indícios de superfaturamento decorrente de condições de reajustes inadequadas nas contratações da Rnest.

Documents

Cidadão | Portal TCU - FISCOBRAS 2014 · 2017-10-02 · 3 CE TRENS URBANOS DE FORTALEZA - IMPLANTAÇÃO TREChO SUL Não 4 GO FERROVIA NORTE-SUL/GO - CONSTRUÇÃO Não ... Processo