CMIC DELEGACION PUEBLA - Convocatoria a la Licitación Pública … · 2015-07-15 · Convocatoria a la Licitación Pública Nacional No. COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS

Convocatoria a la Convocatoria a la Convocatoria a la Convocatoria a la Licitación Pública Nacional No. Licitación Pública Nacional No. Licitación Pública Nacional No. Licitación Pública Nacional No.

COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Zautla, Puebla

2014-2018

IX.- Obra.- Los trabajos que se licitan o concursan a través del presente procedimiento de adjudicación; Misma que se Indica en la Convocatoria a la licitación pública

X.- Ley.- La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las

incluidas sus Reformas y Adiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación el

XI.- Reglamento.- El Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Oficial d

XI.- Contrato.- El Contrato de Obra Pública a Base de Precios U

Determinado por adjudicar; Y las demás definiciones aplicables del Artículo 2 del “Reglamento”

1.- INTRODUCCIÓN

1.1. Descripción de los Trabajos (Objeto de la Licitación)1.2. Origen y Disponibilidad de los Recursos1.3. Objetivos

2.- BASES EN QUE SE DESARROLLARÁ EL PROCEDIMIENTO Y EN LAS CUALE S SE DESCRIBIRÁN LOS REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 2.1 Información General

2.1.1. Descripción de los Trabajos (Objeto del Contrato)2.1.2. Duración del Contrato2.1.3. Inicio y terminación de los Trabajos2.1.4. Adquisición de la 2.1.5. Visita al Sitio de los Trabajos2.1.6. Junta de aclaraciones 2.1.7. Modificación de Plazos u otros aspectos establecidos en la

Convocatoria a la Licitación Pública2.1.8. Acreditación de la Existencia y Personalidad Jurídica del Licitante2.1.9. Empleo de Recursos Humanos y Utilización de Bienes de la Región2.1.10. Acuerdo de Participación de dos o más Personas Físicas o Morales

Licitación Pública Nacional No. Licitación Pública Nacional No. Licitación Pública Nacional No. Licitación Pública Nacional No. LOLOLOLO----821212965821212965821212965821212965----N16N16N16N16


DE ZAUTLA, PUEBLA

Los trabajos que se licitan o concursan a través del presente procedimiento de adjudicación; Misma que se Indica en la Convocatoria a la licitación pública

La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las incluidas sus Reformas y Adiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014.

El Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; Reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de julio de 2010.

El Contrato de Obra Pública a Base de Precios UDeterminado por adjudicar;

Y las demás definiciones aplicables del Artículo 2 del “Reglamento”.

CONTENIDO:

Descripción de los Trabajos (Objeto de la Licitación) Origen y Disponibilidad de los Recursos

QUE SE DESARROLLARÁ EL PROCEDIMIENTO Y EN LAS CUALE S SE DESCRIBIRÁN LOS REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

Descripción de los Trabajos (Objeto del Contrato) Duración del Contrato Inicio y terminación de los Trabajos Adquisición de la Convocatoria a la Licitación Pública Visita al Sitio de los Trabajos Junta de aclaraciones Modificación de Plazos u otros aspectos establecidos en la Convocatoria a la Licitación Pública. Acreditación de la Existencia y Personalidad Jurídica del Licitantempleo de Recursos Humanos y Utilización de Bienes de la Región

Acuerdo de Participación de dos o más Personas Físicas o Morales

N16N16N16N16----2015201520152015

Página 2 de 48

Los trabajos que se licitan o concursan a través del presente procedimiento de adjudicación; Misma que se Indica en la

La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, incluidas sus Reformas y Adiciones publicadas en el Diario Oficial de

El Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Reglamento publicado en el Diario

El Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo

QUE SE DESARROLLARÁ EL PROCEDIMIENTO Y EN LAS CUALE S

Modificación de Plazos u otros aspectos establecidos en la

Acreditación de la Existencia y Personalidad Jurídica del Licitante mpleo de Recursos Humanos y Utilización de Bienes de la Región

Acuerdo de Participación de dos o más Personas Físicas o Morales




2014-2018

2.2 Documentos de Licitación 2.2.1. Idioma y Moneda en que se presentarán las Proposiciones.2.2.2. Integración

SOBRE UNICO.documentos) documentos)

2.3 Presentación de las Proposiciones

2.3.1. Rotulación de Proposiciones2.3.2. Firmas y Foliado de los Documentos que conforman las Proposiciones.2.3.3 Proposiciones enviadas a través

Electrónicos.2.3.4. Previo al acto de presentación y apertura de Proposiciones

2.4 Apertura y Evaluación de

2.4.1. Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones2.4.2. Verificación y Evaluación de las proposiciones2.4.3. Experiencia Técnica y Capa2.4.4. Abstención de recibir Proposiciones en el Acto 2.4.5. Causas para el Desechamiento de las Proposiciones2.4.6. Criterios para Corrección de Errores en las Proposiciones2.4.7. Ninguna de las condiciones contenidas en la

Pública Nacional

2.5 Adjudicación del Contrato 2.5.1. Notificación del Fallo de la Licitación2.5.2. Recursos de los Licitantes para Interponer Inconformidades2.5.3. Motivos para Declarar Desierta la Licitación o Cancelarla2.5.4. Firma del Contrato2.5.5. Información Específica sobre las Partes de los Trabajos que Podrán

Subcontratarse2.5.6. Garantías de Seriedad, Anticipo, Cumplimiento del Contrato y Vicios Ocultos2.5.7. Otorgamiento de Anticipos2.5.8. Retenciones

2.6. De la Ejecución de los Trab

2.6.1. Para el Inicio de los Trabajos2.6.2. Residencia de Obra de la Dependencia o Entidad Contratante2.6.3. Estimaciones de los Trabajos Ejecutados



DE ZAUTLA, PUEBLA

2.2 Documentos de Licitación

Idioma y Moneda en que se presentarán las Proposiciones. de las Proposiciones.

SOBRE UNICO.- PROPUESTA TÉCNICA.- Carpeta 1 (Relación de documentos) PROPUESTA ECONÓMICA.- Carpeta 2 (Relación de documentos)

2.3 Presentación de las Proposiciones

Rotulación de Proposiciones y Foliado de los Documentos que conforman las Proposiciones.

Proposiciones enviadas a través del Servicio Postal, Mensajería o Medios Electrónicos. Previo al acto de presentación y apertura de Proposiciones

2.4 Apertura y Evaluación de las Proposiciones

Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones Verificación y Evaluación de las proposiciones Experiencia Técnica y Capacidad Financiera del Licitante Abstención de recibir Proposiciones en el Acto de AperturaCausas para el Desechamiento de las Proposiciones Criterios para Corrección de Errores en las Proposiciones Ninguna de las condiciones contenidas en la Convocatoria a la Pública Nacional no podrán ser negociadas

2.5 Adjudicación del Contrato

Notificación del Fallo de la Licitación Recursos de los Licitantes para Interponer InconformidadesMotivos para Declarar Desierta la Licitación o Cancelarla Firma del Contrato Información Específica sobre las Partes de los Trabajos que Podrán Subcontratarse Garantías de Seriedad, Anticipo, Cumplimiento del Contrato y Vicios OcultosOtorgamiento de Anticipos Retenciones

2.6. De la Ejecución de los Trab ajos

Para el Inicio de los Trabajos Residencia de Obra de la Dependencia o Entidad ContratanteEstimaciones de los Trabajos Ejecutados

N16N16N16N16----2015201520152015

Página 3 de 48

Idioma y Moneda en que se presentarán las Proposiciones.

Carpeta 1 (Relación de Carpeta 2 (Relación de

y Foliado de los Documentos que conforman las Proposiciones. del Servicio Postal, Mensajería o Medios

Previo al acto de presentación y apertura de Proposiciones

de Apertura

onvocatoria a la Licitación

Recursos de los Licitantes para Interponer Inconformidades

Información Específica sobre las Partes de los Trabajos que Podrán

Garantías de Seriedad, Anticipo, Cumplimiento del Contrato y Vicios Ocultos

Residencia de Obra de la Dependencia o Entidad Contratante




2014-2018

2.6.4. Bitácora de Obra2.6.5. Ajuste de Costos

2.7 Otros puntos relevantes a considerar 2.7.1. Personal de la Contratista 2.7.2. Responsabilidad Laboral 2.7.3. Manejo de Materiales, Equipo y Herramienta 2.7.4. Reglamento de Trabajo 2.7.5. Seguridad e Higiene 2.7.6. Responsabilidad del Contratist 2.7.7. Control de Identificación y Acceso en la Obra. 3.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

3.1 Legislación 3.2 Normatividad Ecológica y de Seguridad Laboral3.3 Personal y Responsabilidad Laboral3.4 Sanciones por Incumplimiento3.5 Terminación 3.6 Rescisión del Contrato3.7 Jurisdicción



DE ZAUTLA, PUEBLA

Bitácora de Obra Ajuste de Costos

2.7 Otros puntos relevantes a considerar por parte de los Licitantes

Personal de la Contratista Responsabilidad Laboral Manejo de Materiales, Equipo y Herramienta Reglamento de Trabajo Seguridad e Higiene Responsabilidad del Contratista Control de Identificación y Acceso en la Obra.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Normatividad Ecológica y de Seguridad Laboral Personal y Responsabilidad Laboral Sanciones por Incumplimiento Terminación del Contrato Rescisión del Contrato Jurisdicción.

N16N16N16N16----2015201520152015

Página 4 de 48




2014-2018

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA PROPOSICIÓN.

PROPUESTA TÉCNICA (PT) PT-1 DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURÍDICA DEL LICITANTE. PT-2 MODELO DE CONTRATO PT-3 BASES EN QUE SE DESARROLLARÁ PROCEDIMIENTO Y EN LAS CUALES SE DESCRIBIRÁN LOS REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN INCLUIR EL RECUADRO SUPERIOR. PT-4 DECLARACIÓN POR ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 51 Y 78 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. PT-5 LOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA, COMO DECLARACIONE FISCALES, ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS O NO DE LOS ÚLTIMOS DOS EJERCICIOS FISCALES O, EN CASO DE EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN, LOS MÁS ACTUALIZADOS A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, CON EL CONTENIDO Y ALCANCE QUE REQUIERA LA CONVOCANTE PT-6 PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA QUE SE REQUIERAN PARA PREPARAR LA PROPOSIC NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN APLICABLES.

PT-7 MANIFIESTACION DE CONOCIMIENTO DEL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. ANEXANDO LA CONSTANCIA DE LA VISITA

PT-8 ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES O ESCRITO DE NO HABER ASISTIDO.



DE ZAUTLA, PUEBLA


PROPUESTA ECONÓMICA (PE)N QUE ACREDITA LA

EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURÍDICA

QUE SE DESARROLLARÁ EL AS CUALES SE ISITOS DE

RECUADRO

PE-1 CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN. ESTE DOCUMENTO FORMARÁ EL PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRÁ PARA FORMALIZAR CONTRATO CORRESPONDIENTE

DECLARACIÓN POR ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL

LEY DE OBRAS RELACIONADOS

LOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA, COMO DECLARACIONES FISCALES, ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS O NO DE LOS ÚLTIMOS DOS EJERCICIOS FISCALES O, EN CASO DE EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN, LOS MÁS ACTUALIZADOS A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, CON EL CONTENIDO Y ALCANCE QUE REQUIERA

PE-2 ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DE FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES, DONDE SE INCLUIRÁN LOS MATERIALES A UTILIZAR CON SUS CORRESPONDIENTES CONSUMOS Y COSTOS, Y DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CON SUS CORRESPONDIENTES RENDIMIENTOS Y COSTOS.

ARQUITECTÓNICOS Y DE SE REQUIERAN PROPOSICIÓN;

NORMAS DE CALIDAD DE LOSY ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE

APLICABLES.

PE-3 ANÁLISIS DE BÁSICOS AUXILIARES. PE-4 LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN AGRUPADO POR LOS MATERIALES, EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, MANO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

MANIFIESTACION DE CONOCIMIENTO DEL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. ANEXANDO LA

PE-5 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO RE TABULADOR DE SALARIO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACIÓN DE LOS

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES O TIDO.

PE-6 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, DEBIENDO CONSIDERAR ÉSTOS PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, COSTOS Y

N16N16N16N16----2015201520152015

Página 5 de 48


PROPUESTA ECONÓMICA (PE) CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN. ESTE DOCUMENTO FORMARÁ EL PRESUPUESTO DE LA OBRA

SERVIRÁ PARA FORMALIZAR EL CORRESPONDIENTE

ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DE FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES, DONDE SE INCLUIRÁN LOS MATERIALES A UTILIZAR CON SUS CORRESPONDIENTES CONSUMOS Y COSTOS, Y DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CON SUS CORRESPONDIENTES RENDIMIENTOS Y

AUXILIARES.

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN LA INTEGRACIÓN DE LA

AGRUPADO POR LOS DE INSTALACIÓN

OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE

INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL, ANEXANDO EL TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACIÓN DE LOS SALARIOS.

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE COSTOS HORARIOS DE LA

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, DEBIENDO CONSIDERAR ÉSTOS PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, COSTOS Y




2014-2018

PT-9 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADOS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO; TRATÁNDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, DEBERÁ PRESENTARSE CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD

PT-10 DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LAS RESTRICCIONES TÉCNICAS QUE PROCEDAN CONFORME A LOS PROYECTOS EJECUTIVOS ESTABLEZCAN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

PT-11 a) CURRÍCULO DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, LOS QUE DEBERÁN TENER EXPERIENCIA EN OBRAS CON CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MAGNITUD SIMILARES b) LOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS SIMILARES, CON LA IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL, EN LOS QUESEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGÚN EL CASO c) LOS QUE ACREDITEN EL HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO DE CONTRATOS SUSCRITOS CON DEPENDENCIAS O ENTIDADES, EN EL



DE ZAUTLA, PUEBLA

RENDIMIENTOS DE MÁQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADOS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO; TRATÁNDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, DEBERÁ PRESENTARSE CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD

PE-7 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIREC PE-8 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO. PE-9 UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE. PE-10 RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR

TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LAS RESTRICCIONES TÉCNICAS QUE

CONFORME A LOS EJECUTIVOS QUE

DEPENDENCIAS Y

PE-11 PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE ACUERDO A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA CONVOCANTE, DIVIDIDO SUBPARTIDAS Y CONCEPTOS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CRÍTICA

a) CURRÍCULO DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SERÁN

DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, LOS QUE DEBERÁN TENER

OBRAS CON CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MAGNITUD

b) LOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS SIMILARES, CON LA IDENTIFICACIÓN DE

TRABAJOS REALIZADOS POR EL SU PERSONAL, EN LOS QUE

COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGÚN EL

c) LOS QUE ACREDITEN EL HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO DE CONTRATOS SUSCRITOS CON

ENTIDADES, EN EL

PE-12 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA CONVOCANTE, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS: A) DE LA MANO DE OBRA; B) DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCIÓN, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS; C) DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS, Y D) DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

N16N16N16N16----2015201520152015

Página 6 de 48

RENDIMIENTOS DE MÁQUINAS Y EQUIPOS

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE COSTOS INDIRECTOS

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.

RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES

SE REQUIERAN PARA LA LOS TRABAJOS.

PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE ACUERDO A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA CONVOCANTE, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS Y CONCEPTOS, DEL TOTAL

LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, PREFERENTEMENTE

BARRAS, O BIEN, DE ACTIVIDADES CON RUTA

OGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA CONVOCANTE, PARA LOS SIGUIENTES

A) DE LA MANO DE OBRA;

B) DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ONSTRUCCIÓN, IDENTIFICANDO SU TIPO Y

C) DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS, Y

D) DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO

DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN




2014-2018

CASO DE HABERLOS CELEBRADO; EN E SUPUESTO DE QUE EL LICITANTE NO HAYA FORMALIZADO CONTRATOS CON LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ÉSTE LO MANIFESTARÁ POR ESCRITO A LA CONVOCANTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, POR LO QUE NO SERÁ MATERIA DE EVALUACIÓN EL HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO A QUE SE REFIERE EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 36 DE LA LEY. EN CASO DE QUE EL LICITANTE NO PRESENTE LOS DOCUMENTOS O EL ESCRITO SEÑALADOS, SE ATENDERÁ LO DISPUESTO EN LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL ARTÍCULO 66 DEL REGLAMENTO.

1.- INTRODUCCIÓN.

El procedimiento de Convocatoria a la Licitación PúblicaArtículo 27 Fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servici

El “Convocante” ha enviado de manera simultánea, la publicación del resumen de la convocatoria a la licitación pública a CompraNetcon lo estipulado en el Artículo 32 de La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 31 del “Reglamento”.

La convocatoria a la licitación pública y, en su caso, sus modificaciones seránen CompraNet por las dependencias o entidades en días hábiles y por una sola ocasión. La Convocatoria a la Licitación Públicase desarrollará el procedimiento y en las cuales se describen losgratuita. Los interesados podrán revisar las bases previamente, a partir del día de la publicación de la Convocatoria y hasta inclusive, el sexto día natural previo al Acto de Presentación y Apertura de las Propuestas, así mismo cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de licitación en calidad de observador, registrando previamente su participación En ésta Convocatoria a la Licitación PúblicaNormas, Lineamientos y Procedimientos con los que se desarrollará el proceso de Licitación.

Para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones bastará que los licitantes presenten un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad,cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica.

Se hace la indicación de que no podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos de los artículos 51 y 78 de esta Ley.

Ninguna de las condiciones contenidas en la presente Nacional, así como de las propuestas presentadas podrán ser negociadas.

El Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados de desechar las proposiciones que no reúnan las condiciones establecidas la presente a la Licitación Pública Nacional.

En el contrato de obra que se adjudique se podrá otorgar hasta un treinta por ciento de la asignación presupuestaria aprobada al mismo en el ejercicio de que se trate para que el



DE ZAUTLA, PUEBLA

CELEBRADO; EN EL SUPUESTO DE QUE EL LICITANTE NO HAYA FORMALIZADO CONTRATOS CON LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ÉSTE LO MANIFESTARÁ POR ESCRITO A LA CONVOCANTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, POR LO QUE NO SERÁ MATERIA DE EVALUACIÓN EL HISTORIAL DE

E SE REFIERE EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 36 DE LA LEY. EN CASO DE QUE EL LICITANTE NO PRESENTE LOS DOCUMENTOS O EL ESCRITO SEÑALADOS, SE ATENDERÁ LO DISPUESTO EN LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL ARTÍCULO 66 DEL

Convocatoria a la Licitación Pública, se sujetará a lo dispuesto por el de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El “Convocante” ha enviado de manera simultánea, la publicación del resumen de la convocatoria a la licitación pública a CompraNet y al Diario Oficial de la Federación, cumpliendo con lo estipulado en el Artículo 32 de La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las

La convocatoria a la licitación pública y, en su caso, sus modificaciones seránen CompraNet por las dependencias o entidades en días hábiles y por una sola ocasión.

Convocatoria a la Licitación Pública Nacional, en la cual se establecen las bases en que se desarrollará el procedimiento y en las cuales se describen los requisitos de participación, gratuita. Los interesados podrán revisar las bases previamente, a partir del día de la publicación de la Convocatoria y hasta inclusive, el sexto día natural previo al Acto de Presentación y

mismo cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de licitación en calidad de observador, registrando previamente su participación.

Convocatoria a la Licitación Pública Nacional, se presentan los Criterios, Métodos, s y Procedimientos con los que se desarrollará el proceso de Licitación.

Para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones bastará que los licitantes presenten un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad,cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica.

Se hace la indicación de que no podrán participar las personas que se encuentren en los rtículos 51 y 78 de esta Ley.

Ninguna de las condiciones contenidas en la presente Convocatoria a la Licitación Pública, así como de las propuestas presentadas podrán ser negociadas.

Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados de Zautladesechar las proposiciones que no reúnan las condiciones establecidas la presente

En el contrato de obra que se adjudique se podrá otorgar hasta un treinta por ciento de la supuestaria aprobada al mismo en el ejercicio de que se trate para que el

N16N16N16N16----2015201520152015

Página 7 de 48

, se sujetará a lo dispuesto por el os Relacionados con las Mismas.

El “Convocante” ha enviado de manera simultánea, la publicación del resumen de la y al Diario Oficial de la Federación, cumpliendo

con lo estipulado en el Artículo 32 de La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las

La convocatoria a la licitación pública y, en su caso, sus modificaciones serán publicadas en CompraNet por las dependencias o entidades en días hábiles y por una sola ocasión.

, en la cual se establecen las bases en que requisitos de participación, es

gratuita. Los interesados podrán revisar las bases previamente, a partir del día de la publicación de la Convocatoria y hasta inclusive, el sexto día natural previo al Acto de Presentación y

mismo cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de

, se presentan los Criterios, Métodos, s y Procedimientos con los que se desarrollará el proceso de Licitación.

Para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones bastará que los licitantes presenten un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que

Se hace la indicación de que no podrán participar las personas que se encuentren en los

Convocatoria a la Licitación Pública

Zautla, Puebla, podrá desechar las proposiciones que no reúnan las condiciones establecidas la presente Convocatoria

En el contrato de obra que se adjudique se podrá otorgar hasta un treinta por ciento de la supuestaria aprobada al mismo en el ejercicio de que se trate para que el




2014-2018

contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equie inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que deberán otorgar

Las Condiciones de pago son: el contrato que seunitarios y tiempo determinado, presentando estimaciones de los trabajos ejecutados en periodos no mayores a un mes, debiendo presentar la documentación necesaria para el trámite de su pago.

El licitante ganador que no firsancionado en los términos del artículo 78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

1.1. Descripción de los Trabajos a Ejecutar (Objeto de l a Licitación).este documento está definido con el propósito de presentar a los interesados en participar en el proceso de Licitación, las Bases que regirán para la adjudicación del Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado ADOQUINAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE OXPANTLA, ZAUTLA, PUEBLA.. Con número de Obra: 20150485

1.2. Origen y Disponibilidad de los Recursos.erogaciones que se deriven del Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y tiempo determinado, por adjudicar mediante el presente proceso de Licitaciónrecursos número: 20150485, de fecha manifiesta la disponibilidad de los recursos necesarios para contratar la obra que se Licita.

Una vez que se haya adjudicado el contrato, la copor ciento (30%), sobre el monto total de la propuesta ganadora, sujetándose los subsecuentes anticipos a la disponibilidad presupuestal del ejercicio correspondiente.

La ejecución de Obras Públicas y Servicios Reparcial a Fondos Federales, conforme a los Convenios que al efecto se celebren, estará sujeta a las disposiciones de la Ley Federal de Obras Públicas y Servicios Relacion ados con las Mismas y su Reglamento respe 1.3. Objetivos.- Para la definición clara de las bases en las cuales se describirán los requisitos de participación,y condiciones para todos los participantes, se emite este documento con una ordenación de los diferentes aspectos que deben considerar los Licitantes para su participación en el evento, documento que se presenta en un solo paquete procedimientos de integración, presentación, recepción, apertura, selección, evaluación y calificación de propuestas, así como los términos, lineamientos, instrucciones, formularios, normas y especificaciones que los Licitantes deben cumplir y las condiciones que rigen la celebración dela licitación y adjudicación del contrato. Así mismo, se adjunta el modelo del Contrato con sus anexos, donde los interesados podrán darse cuenta de los términos y condiciones en qude esta licitación.



DE ZAUTLA, PUEBLA

contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que deberán otorgar

Las Condiciones de pago son: el contrato que se adjudique será a base de precios unitarios y tiempo determinado, presentando estimaciones de los trabajos ejecutados en periodos no mayores a un mes, debiendo presentar la documentación necesaria para el trámite de su pago.

El licitante ganador que no firme el contrato por causas imputables al mismo será sancionado en los términos del artículo 78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados

Descripción de los Trabajos a Ejecutar (Objeto de l a Licitación).nto está definido con el propósito de presentar a los interesados en participar en el

proceso de Licitación, las Bases que regirán para la adjudicación del Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado correspondiente a la realización de los trabajos: ADOQUINAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE OXPANTLA, ZAUTLA,

20150485.

1.2. Origen y Disponibilidad de los Recursos. - El origen de los recursos que cubrirán las erogaciones que se deriven del Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y tiempo determinado, por adjudicar mediante el presente proceso de Licitación, oficio autorización de los

, de fecha 20150485 y la emisora Tesorería Municipalmanifiesta la disponibilidad de los recursos necesarios para contratar la obra que se Licita.

Una vez que se haya adjudicado el contrato, la contratante otorgará un anticipo delsobre el monto total de la propuesta ganadora, sujetándose los subsecuentes

anticipos a la disponibilidad presupuestal del ejercicio correspondiente. La ejecución de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas con cargo total o

parcial a Fondos Federales, conforme a los Convenios que al efecto se celebren, estará sujeta a Ley Federal de Obras Públicas y Servicios Relacion ados con las

y su Reglamento respe ctivo.

Para la definición clara de las bases en que se desarrollará el procedimiento y en las cuales se describirán los requisitos de participación, y que establecen los mismos requisitos y condiciones para todos los participantes, se emite este documento con una ordenación de los diferentes aspectos que deben considerar los Licitantes para su participación en el evento, documento que se presenta en un solo paquete de información, en donde se estipulan los procedimientos de integración, presentación, recepción, apertura, selección, evaluación y calificación de propuestas, así como los términos, lineamientos, instrucciones, formularios, normas

os Licitantes deben cumplir y las condiciones que rigen la celebración dey adjudicación del contrato.

Así mismo, se adjunta el modelo del Contrato con sus anexos, donde los interesados podrán darse cuenta de los términos y condiciones en que se llevarán a cabo los trabajos objeto

N16N16N16N16----2015201520152015

Página 8 de 48

contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e po de construcción

e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que deberán otorgar.

adjudique será a base de precios unitarios y tiempo determinado, presentando estimaciones de los trabajos ejecutados en periodos no mayores a un mes, debiendo presentar la documentación necesaria para el trámite de su pago.

me el contrato por causas imputables al mismo será sancionado en los términos del artículo 78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados

Descripción de los Trabajos a Ejecutar (Objeto de l a Licitación). - El alcance de nto está definido con el propósito de presentar a los interesados en participar en el

proceso de Licitación, las Bases que regirán para la adjudicación del Contrato de Obra Pública a lización de los trabajos:

ADOQUINAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE OXPANTLA, ZAUTLA,

de los recursos que cubrirán las erogaciones que se deriven del Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y tiempo

oficio autorización de los Tesorería Municipal , en la que se

manifiesta la disponibilidad de los recursos necesarios para contratar la obra que se Licita. ntratante otorgará un anticipo del Treinta

sobre el monto total de la propuesta ganadora, sujetándose los subsecuentes

lacionados con las Mismas con cargo total o parcial a Fondos Federales, conforme a los Convenios que al efecto se celebren, estará sujeta a

Ley Federal de Obras Públicas y Servicios Relacion ados con las

en que se desarrollará el procedimiento y los mismos requisitos

y condiciones para todos los participantes, se emite este documento con una ordenación de los diferentes aspectos que deben considerar los Licitantes para su participación en el evento,

de información, en donde se estipulan los procedimientos de integración, presentación, recepción, apertura, selección, evaluación y calificación de propuestas, así como los términos, lineamientos, instrucciones, formularios, normas

os Licitantes deben cumplir y las condiciones que rigen la celebración de

Así mismo, se adjunta el modelo del Contrato con sus anexos, donde los interesados e se llevarán a cabo los trabajos objeto




2014-2018

Además, se presenta la información técnica para la elaboración de los análisis básicos auxiliares, precios unitarios, costos horarios de equipo y maquinaria, desglose del factor de indirectos, listado de mano de obra y análisis del factor de salario real, listado de materiales, programas de obra, etc., que los Licitantes tendrán que desarrollar.elementos necesarios para que la presentación de propuestas, por parte de lcompleta, uniforme y ordenada, debiendo utilizar los formatos e instructivos elaborados y proporcionados en estas bases. En caso de que el Licitante presente otros formatos, éstos deberán cumplir con cada uno de los elementos requeridos.

Los participantes en esta Licitación, deberán cumplir con todos los requisitos que se estipulan en la Convocatoria a la Licitación Públicacon experiencia, solvencia técnica satisfactoria y capacidad financiera,características, complejidad y magnitud de los trabajos motivo de la presente licitación, para hacer válido y efectivo el Contrato.

2.- BASES EN QUE SE DESARROLLARÁ EL PROCEDIMIENTO Y EN LAS CUALE S SE DESCRIBIRÁN LOS REQUISITOS DE PAR 2.1. Información General.- Al presentar las proposiciones los interesados aceptan que:

a).- Conocen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Normas Generales para la Contratación, así como las Normas de Construcción en vigor, y que tales instrumentos jurídicos rigen en lo conducente respecto ajuzgado y tomado en cuenta todas las condiciones que puunitarios, tales como ubicación y condiciones de acceso a la obra; época del año en la cual se realizarán los trabajos de acuerdo con el programa, condiciones del mercado de insumos, mano de obra, materiales y maquinaria en la fecha de apertura de las proposiciones, todo lo anterior independientemente de lo que dichos precios incluyan por razón de costo directo, del indirecto y de la utilidad, y que el pago de los diversos conceptos se harán al precio unitario que se contrato para la unidad de obra terminada según lo establecido en el Catálogo de Conceptos de trabajo del Licitante a quién se adjudique el contrato. b).- Las diferencias que pudieran resultar en las cantidades de obra anotadas en el CATALOGO DE CONCEPTOS, contenidas y resultantes del proyecto ejecutivo, entregado por la Dependencia Ejecutora, durante la ejecución de la obra, ya sean aumentos o reducciones, no justificará reclamación alguna del contratista en relación con los precios unitarios

c).- Se propondrán precios unitarios únicamente para los conceptos contenidos en el CATALOGO DE CONCEPTOS y que no deberán proponerse alternativas que modifiquen lo establecido en el pliego de requisitos.

d).- La propuesta de programas de ejecmaquinaria, equipo y mano de obra, tanto en tiempos como en montos es la interpretación libre que refleja el actuar, la calidad de la empresa y que por ningún motivo serán argumentos para modificar el costo asociado reconocido en el catalogo de conceptos que forma parte de la propuesta.

e).- Que la ejecución de Obras Públicas con cargo total o parcial a Fondos Federales, conforme a los Convenios que al efecto se celebren, estará sujeta a las disposiciones de la



DE ZAUTLA, PUEBLA

Además, se presenta la información técnica para la elaboración de los análisis básicos auxiliares, precios unitarios, costos horarios de equipo y maquinaria, desglose del factor de

istado de mano de obra y análisis del factor de salario real, listado de materiales, programas de obra, etc., que los Licitantes tendrán que desarrollar. Y que deberán contener los elementos necesarios para que la presentación de propuestas, por parte de lcompleta, uniforme y ordenada, debiendo utilizar los formatos e instructivos elaborados y proporcionados en estas bases. En caso de que el Licitante presente otros formatos, éstos deberán cumplir con cada uno de los elementos requeridos.

Los participantes en esta Licitación, deberán cumplir con todos los requisitos que se Convocatoria a la Licitación Pública Nacional, así como, demostrar que se cuenta

con experiencia, solvencia técnica satisfactoria y capacidad financiera, de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos motivo de la presente licitación, para hacer

QUE SE DESARROLLARÁ EL PROCEDIMIENTO Y EN LAS CUALE S SE DESCRIBIRÁN LOS REQUISITOS DE PAR TICIPACIÓN.

Al presentar las proposiciones los interesados aceptan que:

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Normas Generales para la Contratación, así como las Normas de Construcción en vigor, y que tales instrumentos jurídicos rigen en lo conducente respecto a la presente licitaciónjuzgado y tomado en cuenta todas las condiciones que puedan influir en los análisis de precios unitarios, tales como ubicación y condiciones de acceso a la obra; época del año en la cual se realizarán los trabajos de acuerdo con el programa, condiciones del mercado de insumos, mano

aria en la fecha de apertura de las proposiciones, todo lo anterior independientemente de lo que dichos precios incluyan por razón de costo directo, del indirecto y de la utilidad, y que el pago de los diversos conceptos se harán al precio unitario que se contrato para la unidad de obra terminada según lo establecido en el Catálogo de Conceptos de trabajo del Licitante a quién se adjudique el contrato.

Las diferencias que pudieran resultar en las cantidades de obra anotadas en el DE CONCEPTOS, contenidas y resultantes del proyecto ejecutivo, entregado por la

Dependencia Ejecutora, durante la ejecución de la obra, ya sean aumentos o reducciones, no justificará reclamación alguna del contratista en relación con los precios unitarios

Se propondrán precios unitarios únicamente para los conceptos contenidos en el CATALOGO DE CONCEPTOS y que no deberán proponerse alternativas que modifiquen lo establecido en el pliego de requisitos.

La propuesta de programas de ejecución, racionalidad de explosión de insumos, maquinaria, equipo y mano de obra, tanto en tiempos como en montos es la interpretación libre que refleja el actuar, la calidad de la empresa y que por ningún motivo serán argumentos para

ciado reconocido en el catalogo de conceptos que forma parte de la

Que la ejecución de Obras Públicas con cargo total o parcial a Fondos Federales, conforme a los Convenios que al efecto se celebren, estará sujeta a las disposiciones de la

N16N16N16N16----2015201520152015

Página 9 de 48

Además, se presenta la información técnica para la elaboración de los análisis básicos auxiliares, precios unitarios, costos horarios de equipo y maquinaria, desglose del factor de

istado de mano de obra y análisis del factor de salario real, listado de materiales, Y que deberán contener los

elementos necesarios para que la presentación de propuestas, por parte de los licitantes, sea completa, uniforme y ordenada, debiendo utilizar los formatos e instructivos elaborados y proporcionados en estas bases. En caso de que el Licitante presente otros formatos, éstos

Los participantes en esta Licitación, deberán cumplir con todos los requisitos que se , así como, demostrar que se cuenta

de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos motivo de la presente licitación, para hacer

QUE SE DESARROLLARÁ EL PROCEDIMIENTO Y EN LAS CUALE S

Al presentar las proposiciones los interesados aceptan que:

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas , las Normas Generales para la Contratación, así como las Normas de Construcción en vigor, y que

licitación. Que habrán edan influir en los análisis de precios

unitarios, tales como ubicación y condiciones de acceso a la obra; época del año en la cual se realizarán los trabajos de acuerdo con el programa, condiciones del mercado de insumos, mano

aria en la fecha de apertura de las proposiciones, todo lo anterior independientemente de lo que dichos precios incluyan por razón de costo directo, del indirecto y de la utilidad, y que el pago de los diversos conceptos se harán al precio unitario que se fije en el contrato para la unidad de obra terminada según lo establecido en el Catálogo de Conceptos de

Las diferencias que pudieran resultar en las cantidades de obra anotadas en el DE CONCEPTOS, contenidas y resultantes del proyecto ejecutivo, entregado por la

Dependencia Ejecutora, durante la ejecución de la obra, ya sean aumentos o reducciones, no justificará reclamación alguna del contratista en relación con los precios unitarios respectivos.

Se propondrán precios unitarios únicamente para los conceptos contenidos en el CATALOGO DE CONCEPTOS y que no deberán proponerse alternativas que modifiquen lo

ución, racionalidad de explosión de insumos, maquinaria, equipo y mano de obra, tanto en tiempos como en montos es la interpretación libre que refleja el actuar, la calidad de la empresa y que por ningún motivo serán argumentos para

ciado reconocido en el catalogo de conceptos que forma parte de la

Que la ejecución de Obras Públicas con cargo total o parcial a Fondos Federales, conforme a los Convenios que al efecto se celebren, estará sujeta a las disposiciones de la Ley




2014-2018

Federal de: Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Misma y en lo conducente a lo previsto por la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla. Y sus Reglamentos respectivos 2.1.1 Descripción de los trabaADOQUINAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE OXPANTLA, ZAUTLA, PUEBLA.. Con número de Obra: 20150485 2.1.2. Duración del Contrato.que estarán comprendidos entre las fechas marcadas para inicio y terminación de los trabajos.

2.1.3. Inicio de los Trabajos. -de 2015 y terminarse dentro del plazo pactado

2.1.4. Adquisición de la Convocatoria a la Licitación Públicaes gratuita.

El Licitante deberá sufragar todos los costos relacionados con la preparación y presentación de su propuesta Relacionados de Zautla , Pueblacualquiera que sea la forma en que se realice la Licitación o su resultado.

2.1.5. Visita o Visitas al Sitio de los Trabajos.Trabajos se llevara a cabo en Salón de Cabildosrecomienda que para estos eventos, los interesados en participar sean Técnicos con experiencia en la obra a concursar.

La visita al sitio donde se realizarán los trabajos será optativa para los como objeto que los licitantes conozcan las condiciones ambientales, así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico. Los licitantes deberán incluir econocen las condiciones y características antes citadas, por lo que no podrán invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.

Al sitio de realización de los trabajocomo aquéllos que autorice la convocante. Con posterioridad a la realización de la visita podrá permitírseles el acceso al lugar en que se llevarán a cabo los trabajos a quienes lo soliciten con anticipación de por lo menos veinticuatro horas a la recepción y apertura de proposiciones, aunque no será obligatorio para la dependencia o entidad designar a un técnico que guíe la visita. Dicho plazo podrá ser hasta de setenta y dos horas, cuando por razones sitio de los trabajos resulte necesario, debiéndose en este caso establecer dicho término en la convocatoria a la licitación pública. 2.1.6. Junta de Aclaraciones.Cabildos, el día 21 de Julio de 2015interesados en participar sean Técnicos con experiencia en la obra a co

Con fundamento en Artículo 35 de la acto será presidido por el servidor público designado por la convocante, quién deberá ser asistido


Página


DE ZAUTLA, PUEBLA

Federal de: Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Misma y en lo conducente a lo previsto por la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de

us Reglamentos respectivos

2.1.1 Descripción de los traba jos (Objeto del Contrato).- Los trabajos a realizarADOQUINAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE OXPANTLA, ZAUTLA,

20150485.

2.1.2. Duración del Contrato. - El contrato tendrá la duración de 120 días naturales. Mismos que estarán comprendidos entre las fechas marcadas para inicio y terminación de los trabajos.

- Los trabajos correspondientes, deberán iniciarse y terminarse dentro del plazo pactado.

Convocatoria a la Licitación Pública Nacional

deberá sufragar todos los costos relacionados con la preparación y propuesta y el Comité Municipal de Obra Pública y Servicios

, Puebla , no será responsable, en ningún caso, de dichos costos, forma en que se realice la Licitación o su resultado.

al Sitio de los Trabajos. - La reunión para la visita al Sitio de los Salón de Cabildos, el día 20 de Julio de 2015 a las

recomienda que para estos eventos, los interesados en participar sean Técnicos con experiencia

La visita al sitio donde se realizarán los trabajos será optativa para los interesados y tendrá como objeto que los licitantes conozcan las condiciones ambientales, así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico. Los licitantes deberán incluir en sus proposiciones un escrito en el que manifiesten que conocen las condiciones y características antes citadas, por lo que no podrán invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.

Al sitio de realización de los trabajos podrán asistir los interesados y sus auxiliares, así como aquéllos que autorice la convocante. Con posterioridad a la realización de la visita podrá permitírseles el acceso al lugar en que se llevarán a cabo los trabajos a quienes lo soliciten con

pación de por lo menos veinticuatro horas a la recepción y apertura de proposiciones, aunque no será obligatorio para la dependencia o entidad designar a un técnico que guíe la visita. Dicho plazo podrá ser hasta de setenta y dos horas, cuando por razones de seguridad o acceso al sitio de los trabajos resulte necesario, debiéndose en este caso establecer dicho término en la convocatoria a la licitación pública.

2.1.6. Junta de Aclaraciones. - La Junta de Aclaraciones se llevará a cabo en 21 de Julio de 2015 a las 12:00 horas. Se recomienda que para estos eventos, los

interesados en participar sean Técnicos con experiencia en la obra a concursar. Con fundamento en Artículo 35 de la “Ley” y en los Artículos 39 y 40 del

acto será presidido por el servidor público designado por la convocante, quién deberá ser asistido

N16N16N16N16----2015201520152015

Página 10 de 48

Federal de: Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Misma y en lo conducente a lo previsto por la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de

Los trabajos a realizar: ADOQUINAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE OXPANTLA, ZAUTLA,

días naturales. Mismos que estarán comprendidos entre las fechas marcadas para inicio y terminación de los trabajos.

Los trabajos correspondientes, deberán iniciarse 03 de agosto

Nacional .- Su obtención

deberá sufragar todos los costos relacionados con la preparación y Comité Municipal de Obra Pública y Servicios

no será responsable, en ningún caso, de dichos costos,

La reunión para la visita al Sitio de los a las 10:00 horas. Se

recomienda que para estos eventos, los interesados en participar sean Técnicos con experiencia

interesados y tendrá como objeto que los licitantes conozcan las condiciones ambientales, así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter

n sus proposiciones un escrito en el que manifiesten que conocen las condiciones y características antes citadas, por lo que no podrán invocar su

s podrán asistir los interesados y sus auxiliares, así como aquéllos que autorice la convocante. Con posterioridad a la realización de la visita podrá permitírseles el acceso al lugar en que se llevarán a cabo los trabajos a quienes lo soliciten con

pación de por lo menos veinticuatro horas a la recepción y apertura de proposiciones, aunque no será obligatorio para la dependencia o entidad designar a un técnico que guíe la visita.

de seguridad o acceso al sitio de los trabajos resulte necesario, debiéndose en este caso establecer dicho término en la

La Junta de Aclaraciones se llevará a cabo en Salón de e recomienda que para estos eventos, los

y en los Artículos 39 y 40 del “Reglamento”. El

acto será presidido por el servidor público designado por la convocante, quién deberá ser asistido




2014-2018

por un representante del área requirente de los trabajos, y precisa las dudas y planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la convocatoria.

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, deberán presentar un escrito, en el que expresen su interés en participar en la licitación, por si o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante.

Las solicitudes de aclaraclaraciones, o enviarse a través de CompraNet, según corresponda, a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la citada junta.Al concluir cada junta de aclaracioulteriores juntas, considerando que entre la última de éstas y el acto de presentación y apertura de proposiciones deberá existir un plazo de al menos seis días naturales. De resultar necesario, lafecha señalada en la convocatoria para realizar el acto de presentación y apertura de proposiciones podrá diferirse.

De cada junta de aclaraciones se levantará acta en la que se harán constar los cuestionamientos formulados por los interesados y las respucorrespondiente a la última junta de aclaraciones se indicará expresamente esta circunstancia. 2.1.7. Modificación de Plazos u otros aspectos esta blecidos en la Licitación Pública Nacional. -Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la Convocante, objeto limitar el número de licitantes, podrán modificar aspectos establecidos en la convocatoria, a más tardar el séptimo día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, debiendo difundir dichas modificaciones enen que se efectúen.

La convocante deberá realizar al menos una junta de licitación, siendo optativa para los licitantes la asistencia a la misma. De resultar modificaciones, en ningún caso podrán consistir en la sustitución o variación sustancial de los trabajos convocados originalmente, o bien, en la adición de otros distintos.

Cualquier modificación a la convocatoria de la licitación, incluyendo las que resulten de la o las juntas de aclaraciones, formará parte de la convocatoria y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición.

2.1.8. Acreditación de la Existencia y Personalidad Jurídica del Licitante.documentación requerida para acreditar la existencia y personalidad jurídica del Licitante,efectos de la suscripción de las proposiciones y, en su caso, firma del contrato a).- Carta poder simple o Poder Notarialnombre de la empresa o persona Física, autorice a quien la readjudicación. (Esta carta únicamente se anexara cuando quien asiste a la entrega de proposiciones, y participa en los eventos del procedimiento de adjudicación no sea el representante legal). Anexar copia con fotografía (Credencial de elector, Pasaporte, Cartilla del S. M. N., Cédula Profesional).será motivo de descalificación la falta de identificación o de acreditamiento de la representación


Página


DE ZAUTLA, PUEBLA

por un representante del área requirente de los trabajos, a fin de que se resuelvan en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la erán presentar un escrito, en el que expresen su interés en participar en la

licitación, por si o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante.

Las solicitudes de aclaración, podrán entregarse personalmente en la junta de aclaraciones, o enviarse a través de CompraNet, según corresponda, a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la citada junta. Al concluir cada junta de aclaraciones podrá señalarse la fecha y hora para la celebración de ulteriores juntas, considerando que entre la última de éstas y el acto de presentación y apertura de proposiciones deberá existir un plazo de al menos seis días naturales. De resultar necesario, lafecha señalada en la convocatoria para realizar el acto de presentación y apertura de

De cada junta de aclaraciones se levantará acta en la que se harán constar los cuestionamientos formulados por los interesados y las respuestas de la convocante. En el acta correspondiente a la última junta de aclaraciones se indicará expresamente esta circunstancia.

2.1.7. Modificación de Plazos u otros aspectos esta blecidos en la Convocatoria a la - De acuerdo a lo previsto en el artículo 34 de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la Convocante, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de licitantes, podrán modificar aspectos establecidos en la convocatoria, a

ar el séptimo día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, debiendo difundir dichas modificaciones en CompraNet, a más tardar el día hábil siguiente a aquél

La convocante deberá realizar al menos una junta de aclaraciones a la convocatoria de la licitación, siendo optativa para los licitantes la asistencia a la misma. De resultar modificaciones, en ningún caso podrán consistir en la sustitución o variación sustancial de los trabajos

bien, en la adición de otros distintos. Cualquier modificación a la convocatoria de la licitación, incluyendo las que resulten de la o

las juntas de aclaraciones, formará parte de la convocatoria y deberá ser considerada por los n de su proposición.

2.1.8. Acreditación de la Existencia y Personalidad Jurídica del Licitante.documentación requerida para acreditar la existencia y personalidad jurídica del Licitante,efectos de la suscripción de las proposiciones y, en su caso, firma del contrato es la siguiente:

Carta poder simple o Poder Notarial , en la que la persona facultada para obligarse a nombre de la empresa o persona Física, autorice a quien la representa en el proceso de adjudicación. (Esta carta únicamente se anexara cuando quien asiste a la entrega de proposiciones, y participa en los eventos del procedimiento de adjudicación no sea el

Anexar copia simple de la persona facultada de identificación oficial vigente con fotografía (Credencial de elector, Pasaporte, Cartilla del S. M. N., Cédula Profesional).será motivo de descalificación la falta de identificación o de acreditamiento de la representación

N16N16N16N16----2015201520152015

Página 11 de 48

a fin de que se resuelvan en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la erán presentar un escrito, en el que expresen su interés en participar en la

licitación, por si o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos

ación, podrán entregarse personalmente en la junta de aclaraciones, o enviarse a través de CompraNet, según corresponda, a más tardar veinticuatro

nes podrá señalarse la fecha y hora para la celebración de ulteriores juntas, considerando que entre la última de éstas y el acto de presentación y apertura de proposiciones deberá existir un plazo de al menos seis días naturales. De resultar necesario, la fecha señalada en la convocatoria para realizar el acto de presentación y apertura de

De cada junta de aclaraciones se levantará acta en la que se harán constar los estas de la convocante. En el acta

correspondiente a la última junta de aclaraciones se indicará expresamente esta circunstancia.

Convocatoria a la de la Ley de Obras

siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de licitantes, podrán modificar aspectos establecidos en la convocatoria, a

ar el séptimo día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, CompraNet, a más tardar el día hábil siguiente a aquél

aclaraciones a la convocatoria de la licitación, siendo optativa para los licitantes la asistencia a la misma. De resultar modificaciones, en ningún caso podrán consistir en la sustitución o variación sustancial de los trabajos

Cualquier modificación a la convocatoria de la licitación, incluyendo las que resulten de la o las juntas de aclaraciones, formará parte de la convocatoria y deberá ser considerada por los

2.1.8. Acreditación de la Existencia y Personalidad Jurídica del Licitante. - La documentación requerida para acreditar la existencia y personalidad jurídica del Licitante, para

es la siguiente:

en la que la persona facultada para obligarse a presenta en el proceso de

adjudicación. (Esta carta únicamente se anexara cuando quien asiste a la entrega de proposiciones, y participa en los eventos del procedimiento de adjudicación no sea el

identificación oficial vigente con fotografía (Credencial de elector, Pasaporte, Cartilla del S. M. N., Cédula Profesional). No será motivo de descalificación la falta de identificación o de acreditamiento de la representación




2014-2018

de la persona que únicamente entregue la proposición, pero sólo podrá participar durante el desarrollo del acto con el carácter de observador. b).- Escrito firmado en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto;fotostática del comprobante domiciliario, anotar su correo c).- Declaración de integridadque por sí mismo, o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para los servidores públicos de la dependencia convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demá d).- Tratándose de Persona físicaidentificación oficial con fotografía (credencial de elector, pasaporte, cartilla del Servicio Militar Nacional, cédula profesional); este documento únicaEn caso de que quien presente la propuesta no sea el representante legal, en el acto deberá presentar identificación original. e).-Tratándose de Persona Moral.que su representante cuenta con facultades suficiemismo que contendrá los datos siguientes:

a) De la Persona Moral: clave del registro federal de o razón social, descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el modificaciones, señalando nombre,Fedatario Público que las protocolizó; Registro Público de Comercio, y

b) Del representante: nombre del apoderado; númenotariales de los que se desprendseñalando nombre, número y circunscripción del notarlos protocolizó; Original para su cotejo y copia fotostáticaoficial vigente con fotografía (Credencial de elecN., Cédula Profesional).

f).- Manifestación de Nacionalidadmanifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana, en términos del Artículo 36 del “Reglamento”. g).- Cuando dos o más Empresas o Personas Físicas partic ipen conjuntamente en la Licitación .- Dos o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que, para tales efectos, en la proposición y en el contrato se establezcan con precisión y a


Página


DE ZAUTLA, PUEBLA

nicamente entregue la proposición, pero sólo podrá participar durante el desarrollo del acto con el carácter de observador.

en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del

contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto;

del comprobante domiciliario, anotar su correo electrónico.

Declaración de integridad , escrito firmado mediante la cual “EL LICITANTE” manifieste que por sí mismo, o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para los servidores públicos de la dependencia convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes.

Tratándose de Persona física .- Original para su cotejo y copia fotostática identificación oficial con fotografía (credencial de elector, pasaporte, cartilla del Servicio Militar Nacional, cédula profesional); este documento únicamente corresponderá al representante legal.En caso de que quien presente la propuesta no sea el representante legal, en el acto deberá

Tratándose de Persona Moral. - Escrito, firmado mediante el cual el Licitante, manifieste que su representante cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que contendrá los datos siguientes:

De la Persona Moral: clave del registro federal de contribuyentes, denominación razón social, descripción del objeto social de la empresa; relación de los

de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o

modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o Fedatario Público que las protocolizó; asimismo los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio, y.

Del representante: nombre del apoderado; número y fecha de los instrumento notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la pseñalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que

protocolizó; Original para su cotejo y copia fotostática vigente con fotografía (Credencial de elector, Pasaporte, Cartilla del S. M.

Profesional).

Manifestación de Nacionalidad Mexicana .- Escrito firmado en el que el licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana, en términos del

Cuando dos o más Empresas o Personas Físicas partic ipen conjuntamente en Dos o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones sin

necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que, para tales efectos, en la proposición y en el contrato se establezcan con precisión y a

N16N16N16N16----2015201520152015

Página 12 de 48

nicamente entregue la proposición, pero sólo podrá participar durante el

en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del

contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto; anexar copia

mediante la cual “EL LICITANTE” manifieste que por sí mismo, o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de la dependencia convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les

copia fotostática de: identificación oficial con fotografía (credencial de elector, pasaporte, cartilla del Servicio Militar

mente corresponderá al representante legal. En caso de que quien presente la propuesta no sea el representante legal, en el acto deberá

mediante el cual el Licitante, manifieste ntes para comprometer a su representada,

contribuyentes, denominación razón social, descripción del objeto social de la empresa; relación de los

de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o

ro y circunscripción del notario o asimismo los datos de inscripción en el

ro y fecha de los instrumento an las facultades para suscribir la propuesta,

io o fedatario público que de: identificación

tor, Pasaporte, Cartilla del S. M.

Escrito firmado en el que el licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana, en términos del


necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que, para tales efectos, en la proposición y en el contrato se establezcan con precisión y a




2014-2018

satisfacción de la dependencia o entidad, las partes de los trabajos que cada persona se obligará a ejecutar, así como la manera en que se exigiría el cumplimiento de las obligaciones. En este supuesto la proposición deberá ser firmada por el representante cosido designado por el grupo de personas, ya sea autógrafamente o por los medios de identificación electrónica autorizados por la Secretaría de la Función Pública. Con fundamento en el Artículo 47 del “Reglamento”. proposiciones conjuntas. Para ello, las dependencias y entidades incluirán en la convocatoria a la licitación pública los requisitos necesarios para la presentación de dichas proposiciones, de conformidad con lo dispuesto en el Al efecto, los interesados podrán agruparse para presentar una proposición, cumpliendo los siguientes aspectos:

I. Cualquiera de los integrantes de la agrupación podrá presentar el escrito mediacual manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación;

II. Las personas que integran la agrupación deberán celebrar en los términos de la legislación aplicable el convenio de proposición conjunta, en con precisión los aspectos siguientes:a) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas

integrantes, señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de lreformas y modificaciones así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas;

b) Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas señalando, en su caso, los datos de las escrituras públas facultades de representación;

c) Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente para atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de licitación pública;

d) Descripción de las persona integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y

e) Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantconvenga, para efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo;

III. En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común de la agrupación deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta. convenio a que hace referencia la fracción II del Apresentará con la proposición y, en caso de que a los licitantes que la hubieren presentado se les adjudique el contrato, dicho convenio formará parte del mismo como uno de sus anexos

IV. Para acreditar la capacidad financiera requerida por la convocante, se podrán considerar en conjunto las correspondientes a cada una de las personas integrantes de


Página


DE ZAUTLA, PUEBLA

isfacción de la dependencia o entidad, las partes de los trabajos que cada persona se obligará a ejecutar, así como la manera en que se exigiría el cumplimiento de las obligaciones. En este supuesto la proposición deberá ser firmada por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas, ya sea autógrafamente o por los medios de identificación electrónica autorizados por la Secretaría de la Función Pública.

Con fundamento en el Artículo 47 del “Reglamento”. En las licitaciones públicas se aceptarán proposiciones conjuntas. Para ello, las dependencias y entidades incluirán en la convocatoria a la licitación pública los requisitos necesarios para la presentación de dichas proposiciones, de conformidad con lo dispuesto en el segundo, tercero y cuarto párrafos del Artículo 36 de la Al efecto, los interesados podrán agruparse para presentar una proposición, cumpliendo los

Cualquiera de los integrantes de la agrupación podrá presentar el escrito mediacual manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación; Las personas que integran la agrupación deberán celebrar en los términos de la legislación aplicable el convenio de proposición conjunta, en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes:

Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones así como el nombre de los socios que aparezcan en

Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación; Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente para atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de

Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las

Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada, según se convenga, para efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo;

En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común de la upación deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta.

ce referencia la fracción II del Artículo 47 del “Reglamento”presentará con la proposición y, en caso de que a los licitantes que la hubieren

adjudique el contrato, dicho convenio formará parte del mismo como

Para acreditar la capacidad financiera requerida por la convocante, se podrán considerar en conjunto las correspondientes a cada una de las personas integrantes de

N16N16N16N16----2015201520152015

Página 13 de 48

isfacción de la dependencia o entidad, las partes de los trabajos que cada persona se obligará a ejecutar, así como la manera en que se exigiría el cumplimiento de las obligaciones. En este

mún que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas, ya sea autógrafamente o por los medios de

iones públicas se aceptarán proposiciones conjuntas. Para ello, las dependencias y entidades incluirán en la convocatoria a la licitación pública los requisitos necesarios para la presentación de dichas proposiciones, de

rtículo 36 de la “Ley”. Al efecto, los interesados podrán agruparse para presentar una proposición, cumpliendo los

Cualquiera de los integrantes de la agrupación podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el

Las personas que integran la agrupación deberán celebrar en los términos de la el que se establecerán

Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los

as personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones así como el nombre de los socios que aparezcan en

Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas licas con las que acrediten

Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente para atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de

partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las

Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con es, ya sea en forma solidaria o mancomunada, según se

convenga, para efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en caso

En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común de la upación deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta. El

47 del “Reglamento” se presentará con la proposición y, en caso de que a los licitantes que la hubieren

adjudique el contrato, dicho convenio formará parte del mismo como

Para acreditar la capacidad financiera requerida por la convocante, se podrán considerar en conjunto las correspondientes a cada una de las personas integrantes de




2014-2018

la agrupación, tomando en cuenta si la obligación que asumirán es mancomunada o solidaria, y

V. Los demás que la convocante estime necesarios de acuerdo con las particularidades del procedimiento de contratación

2.1.9. Empleo de Recursos Humanos y Utilización de procedimientos de Contratación de Obras Públicas, así como en su ejecución, se deberá optar, en igualdad de condiciones, por el empleo de recursos humanos de la Región donde se ejecutarán éstas, además, por la utilización de BiRegión, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados. Situaciones que deberán tomarse en consideración para la preparación de la presente Licitación. 2.1.10. Acuerdo de Participación de dos o más Personas Fí sicas o Morales.más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que, para tales efectos, enproposición y en el contrato se establezcan con precisión y a satisfacción de la dependencia o entidad, las partes de los trabajos que cada persona se obligará a ejecutar, así como la manera en que se exigiría el cumplimiento de las obligaciones. En esfirmada por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas, ya sea autógrafamente o por los medios de identificación electrónica autorizados por la Secretaría de la Función Pública.

Cuando la proposición ganadora de la licitación haya sido presentada en forma conjunta, el contrato deberá ser firmado por el representante legal de cada una de las personas participantes en la proposición, a quienes se considerará, para efectos del proresponsables solidarios o mancomunados, según se establezca en el propio contrato.

En el supuesto de que se adjudique el contrato a los licitantes que presentaron una proposición conjunta, el convenio indicado en facultades del apoderado legal de la agrupación que formalizará el contrato respectivo deberán constar en escritura pública, salvo que el contrato sea firmado por todas las personas que integran la agrupación que formula la proposición conjunta o por sus representantes legales, quienes en lo individual deberán acreditar su respectiva personalidad, o por el apoderado legal de la nueva sociedad que se constituya por las personas que integran la agrupación que formuló proposición conjunta, antes de la fecha fijada para la firma del contrato, lo cual deberá comunicarse mediante escrito a la convocante por dichas personas o por su apoderado legal, al momento de darse a conocer el fallo o a más tardar en las veinticuatr

En el Documento No. PTConvocatoria a la Licitación Públicapresentar con respecto al presente punto. 2.2. Documentos de Lici tación

2.2.1. Idioma y Moneda en que deberán presentarse l as Proposiciones.deberán integrar y entregar sus proposiciones, en el idioma

Los licitantes deberán expresar las cantidades de dinero en sus proposiciones en la moneda: Peso Mexicano.


Página


DE ZAUTLA, PUEBLA

upación, tomando en cuenta si la obligación que asumirán es mancomunada o

Los demás que la convocante estime necesarios de acuerdo con las particularidades del procedimiento de contratación.

Empleo de Recursos Humanos y Utilización de Bienes de la Región.procedimientos de Contratación de Obras Públicas, así como en su ejecución, se deberá optar, en igualdad de condiciones, por el empleo de recursos humanos de la Región donde se ejecutarán éstas, además, por la utilización de Bienes o Servicios de procedencia Nacional y los propios de la Región, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados. Situaciones que deberán tomarse en consideración para la preparación de la presente Licitación.

. Acuerdo de Participación de dos o más Personas Fí sicas o Morales.más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que, para tales efectos, enproposición y en el contrato se establezcan con precisión y a satisfacción de la dependencia o entidad, las partes de los trabajos que cada persona se obligará a ejecutar, así como la manera en que se exigiría el cumplimiento de las obligaciones. En este supuesto la proposición deberá ser firmada por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas, ya sea autógrafamente o por los medios de identificación electrónica autorizados por la

Cuando la proposición ganadora de la licitación haya sido presentada en forma conjunta, el

contrato deberá ser firmado por el representante legal de cada una de las personas participantes en la proposición, a quienes se considerará, para efectos del procedimiento y del contrato, como responsables solidarios o mancomunados, según se establezca en el propio contrato.

En el supuesto de que se adjudique el contrato a los licitantes que presentaron una proposición conjunta, el convenio indicado en el Artículo 47 la fracción II del “Reglamento”facultades del apoderado legal de la agrupación que formalizará el contrato respectivo deberán constar en escritura pública, salvo que el contrato sea firmado por todas las personas que integran

ormula la proposición conjunta o por sus representantes legales, quienes en lo individual deberán acreditar su respectiva personalidad, o por el apoderado legal de la nueva sociedad que se constituya por las personas que integran la agrupación que formuló proposición conjunta, antes de la fecha fijada para la firma del contrato, lo cual deberá comunicarse mediante escrito a la convocante por dichas personas o por su apoderado legal, al momento de darse a conocer el fallo o a más tardar en las veinticuatro horas siguientes.

No. PT-1, del punto 2.2.2. “Integración de las Propuestas” de la Convocatoria a la Licitación Pública Nacional, se indica la documentación que se deberá presentar con respecto al presente punto.

tación

2.2.1. Idioma y Moneda en que deberán presentarse l as Proposiciones.deberán integrar y entregar sus proposiciones, en el idioma: Español.

Los licitantes deberán expresar las cantidades de dinero en sus proposiciones en la

N16N16N16N16----2015201520152015

Página 14 de 48

upación, tomando en cuenta si la obligación que asumirán es mancomunada o

Los demás que la convocante estime necesarios de acuerdo con las particularidades

Bienes de la Región. - En los procedimientos de Contratación de Obras Públicas, así como en su ejecución, se deberá optar, en igualdad de condiciones, por el empleo de recursos humanos de la Región donde se ejecutarán

enes o Servicios de procedencia Nacional y los propios de la Región, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados. Situaciones que deberán tomarse en

. Acuerdo de Participación de dos o más Personas Fí sicas o Morales. - Dos o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que, para tales efectos, en la proposición y en el contrato se establezcan con precisión y a satisfacción de la dependencia o entidad, las partes de los trabajos que cada persona se obligará a ejecutar, así como la manera

te supuesto la proposición deberá ser firmada por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas, ya sea autógrafamente o por los medios de identificación electrónica autorizados por la

Cuando la proposición ganadora de la licitación haya sido presentada en forma conjunta, el contrato deberá ser firmado por el representante legal de cada una de las personas participantes

cedimiento y del contrato, como responsables solidarios o mancomunados, según se establezca en el propio contrato.

En el supuesto de que se adjudique el contrato a los licitantes que presentaron una del “Reglamento” y las

facultades del apoderado legal de la agrupación que formalizará el contrato respectivo deberán constar en escritura pública, salvo que el contrato sea firmado por todas las personas que integran

ormula la proposición conjunta o por sus representantes legales, quienes en lo individual deberán acreditar su respectiva personalidad, o por el apoderado legal de la nueva sociedad que se constituya por las personas que integran la agrupación que formuló la proposición conjunta, antes de la fecha fijada para la firma del contrato, lo cual deberá comunicarse mediante escrito a la convocante por dichas personas o por su apoderado legal, al

o horas siguientes. del punto 2.2.2. “Integración de las Propuestas” de la

se indica la documentación que se deberá

2.2.1. Idioma y Moneda en que deberán presentarse l as Proposiciones. - Los licitantes

Los licitantes deberán expresar las cantidades de dinero en sus proposiciones en la




2014-2018

2.2.2. Integración de las Proposiciones.la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la documentación deberá integrarse de la siguiente forma:

Sobre Único con la P ropuesta Técnica

La presentación de proposiciones por parte de los licitantes debe ser completa, uniforme y ordenada, en atención a las características, complejidad y magnitud de los trabajos a realizardebiendo utilizar los formatos e instructivos elaborados y proporcionados por las dependencias o entidades. En caso de que el licitante presente otros formatos, éstos deberán cumplir con cada uno de los elementos requeridos por

SOBRE UNICO (PROPUESTA TÉCNICA)

Documentación Jurídica Documento No. PT-1 a).- Carta poder simple o Poder Notarialnombre de la empresa, autorice a quien la representa en el proceso de adjudicación. (Esta carta únicamente se anexara cuando quien asiste a la entrega de proposiciones, y participa en los eventos del procedimiento de adjudicación no sea el representante legal). Identificación oficial con fotografíaNacional, cédula profesional). No será motivo de desechamiento la falta de identifacreditación de la representación de la persona que únicamente entregue la proposición, pero ésta sólo podrá participar durante el desarrollo del acto con el carácter de observador b).- Escrito en el que manifieste el domiciliodocumentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto; Anexara Copia de Comprobante de Domicilio (recibo de luz (C. F. E), Teléfonos o Predial)deberá incluir el correo electrónico de la empresa. c).- Declaración de integridado a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de la dependencia Cproposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes.


Página


DE ZAUTLA, PUEBLA

2.2.2. Integración de las Proposiciones. - En términos de lo establecido en el Ala Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la documentación deberá

ropuesta Técnica carpeta Nº 1 y la Propuesta Económica

La presentación de proposiciones por parte de los licitantes debe ser completa, uniforme y ordenada, en atención a las características, complejidad y magnitud de los trabajos a realizardebiendo utilizar los formatos e instructivos elaborados y proporcionados por las dependencias o entidades. En caso de que el licitante presente otros formatos, éstos deberán cumplir con cada uno de los elementos requeridos por el “Convocante”; teniendo el siguiente orden:

SOBRE UNICO (PROPUESTA TÉCNICA) PT

CARPETA Nº. 1

Carta poder simple o Poder Notarial , en la que la persona facultada para obligarse a nombre de la empresa, autorice a quien la representa en el proceso de adjudicación. (Esta carta únicamente se anexara cuando quien asiste a la entrega de proposiciones, y participa en los

iento de adjudicación no sea el representante legal). Anexara Copia de oficial con fotografía (credencial de elector, pasaporte, cartilla del Servicio Militar

No será motivo de desechamiento la falta de identifacreditación de la representación de la persona que únicamente entregue la proposición, pero ésta sólo podrá participar durante el desarrollo del acto con el carácter de observador

Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter

án todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto; Anexara de Comprobante de Domicilio (recibo de luz (C. F. E), Teléfonos o Predial)

deberá incluir el correo electrónico de la empresa.

Declaración de integridad , mediante la cual “EL LICITANTE” manifieste que por sí mismo, o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores

Convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las do del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les

otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes.

N16N16N16N16----2015201520152015

Página 15 de 48

rminos de lo establecido en el Artículo 36 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la documentación deberá

la Propuesta Económica carpeta Nº 2.

La presentación de proposiciones por parte de los licitantes debe ser completa, uniforme y ordenada, en atención a las características, complejidad y magnitud de los trabajos a realizar, debiendo utilizar los formatos e instructivos elaborados y proporcionados por las dependencias o entidades. En caso de que el licitante presente otros formatos, éstos deberán cumplir con cada

l siguiente orden:

en la que la persona facultada para obligarse a nombre de la empresa, autorice a quien la representa en el proceso de adjudicación. (Esta carta únicamente se anexara cuando quien asiste a la entrega de proposiciones, y participa en los

Anexara Copia de (credencial de elector, pasaporte, cartilla del Servicio Militar

No será motivo de desechamiento la falta de identificación o de acreditación de la representación de la persona que únicamente entregue la proposición, pero ésta sólo podrá participar durante el desarrollo del acto con el carácter de observador.

para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter

án todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto; Anexara de Comprobante de Domicilio (recibo de luz (C. F. E), Teléfonos o Predial). En el oficio

nte la cual “EL LICITANTE” manifieste que por sí mismo, o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores

onvocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las do del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les




2014-2018

d).- Tratándose de Persona físicamanifieste protesta de decir verdad que cuenta con facultades suficientes para comprometerse, mismo que contendrá los datos siguientes:Original para su cotejo y Copia de Identificación pasaporte, cartilla del Servicio Militarcorresponderá al representante legal. En caso de que quien presente la propuesta no sea el representante legal, en el acto deberá presentar identificación original.

e).-Tratándose de Persona Moralmanifieste protesta de decir verdad comprometer a su representada, mismo que contendrá los datos siguientes:

1).- De la persona moral: clave drazón social, descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, susy circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó; asimismo los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio, y

2).- Del representante: nombre del apoderado; número y fechanotariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la propuesta, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que los protocolizó; original para su cotejo y con fotografía (Credencial de elector, Pasaporte, Cartilla del S. M. N., Cédula Profesional).

f).- Manifestación de Nacionalidad Mexicanamanifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de Artículo 36 del “Reglamento”. g).- Cuando dos o más Empresas o Personas Físicas partic ipen conjuntamente en la Licitación .- Dos o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que, para tales efectos, en la proposición y en el contrato se establezcan con precisión y a satisfacción de la dependencia o entidad, las partes de los trabajos que cada persona se obligaa ejecutar, así como la manera en que se exigiría el cumplimiento de las obligaciones. En este supuesto la proposición deberá ser firmada por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas, ya sea autógrafamente o identificación electrónica autorizados por la Secretaría de la Función Pública. Con fundamento en el Artículo 47 del “Reglamento”, que a la letra dice: “…públicas se aceptarán proposiciones conjuntas. Para ello, las den la convocatoria a la licitación pública los requisitos necesarios para la presentación de dichas proposiciones, de conformidad con lo dispuesto en el segundo, tercero y cuarto párrafos del artículo 36 de la “Ley”. Al efecto, los interesados podrán agruparse para presentar una proposición, cumpliendo los siguientes aspectos:


Página


DE ZAUTLA, PUEBLA

Tratándose de Persona física .- Escrito firmado, mediante el cual la persona física de decir verdad que cuenta con facultades suficientes para comprometerse,

mismo que contendrá los datos siguientes: Copia de Identificación oficial con fotografía de: credencial de elector,

pasaporte, cartilla del Servicio Militar Nacional, cédula profesional; este documento únicamente corresponderá al representante legal. En caso de que quien presente la propuesta no sea el representante legal, en el acto deberá presentar identificación original.

Tratándose de Persona Moral .- Escrito, firmado, mediante el cual la persona moralprotesta de decir verdad que su representante cuenta con facultades suficientes

, mismo que contendrá los datos siguientes:

De la persona moral: clave del registro federal de contribuyentes, denominación o razón social, descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó; asimismo los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio, y

Del representante: nombre del apoderado; número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la propuesta, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que los protocolizó; original para su cotejo y Copia fotostática de: identificación oficial vigente con fotografía (Credencial de elector, Pasaporte, Cartilla del S. M. N., Cédula

Manifestación de Nacionalidad Mexicana .- Escrito firmado en el que el licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana, en términos del


una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que, para tales efectos, en la proposición y en el contrato se establezcan con precisión y a satisfacción de la dependencia o entidad, las partes de los trabajos que cada persona se obligaa ejecutar, así como la manera en que se exigiría el cumplimiento de las obligaciones. En este supuesto la proposición deberá ser firmada por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas, ya sea autógrafamente o por los medios de identificación electrónica autorizados por la Secretaría de la Función Pública.

Con fundamento en el Artículo 47 del “Reglamento”, que a la letra dice: “…En las licitaciones públicas se aceptarán proposiciones conjuntas. Para ello, las dependencias y entidades incluirán en la convocatoria a la licitación pública los requisitos necesarios para la presentación de dichas proposiciones, de conformidad con lo dispuesto en el segundo, tercero y cuarto párrafos del

ecto, los interesados podrán agruparse para presentar una proposición, cumpliendo los siguientes aspectos:

N16N16N16N16----2015201520152015

Página 16 de 48

Escrito firmado, mediante el cual la persona física de decir verdad que cuenta con facultades suficientes para comprometerse,

de: credencial de elector, Nacional, cédula profesional; este documento únicamente

corresponderá al representante legal. En caso de que quien presente la propuesta no sea el

mediante el cual la persona moral que su representante cuenta con facultades suficientes para

el registro federal de contribuyentes, denominación o razón social, descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta

reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó; asimismo los datos

de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la propuesta, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que los

ción oficial vigente con fotografía (Credencial de elector, Pasaporte, Cartilla del S. M. N., Cédula

Escrito firmado en el que el licitante nacionalidad mexicana, en términos del


una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que, para tales efectos, en la proposición y en el contrato se establezcan con precisión y a satisfacción de la dependencia o entidad, las partes de los trabajos que cada persona se obligará a ejecutar, así como la manera en que se exigiría el cumplimiento de las obligaciones. En este supuesto la proposición deberá ser firmada por el representante común que para ese acto haya

por los medios de

En las licitaciones ependencias y entidades incluirán

en la convocatoria a la licitación pública los requisitos necesarios para la presentación de dichas proposiciones, de conformidad con lo dispuesto en el segundo, tercero y cuarto párrafos del

ecto, los interesados podrán agruparse para presentar una




2014-2018

I. Cualquiera de los integrantes de la agrupación podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste su interés en participar en la junta de aclaraprocedimiento de contratación;

II. Las personas que integran la agrupación deberán celebrar en los términos de la legislación aplicable el convenio de proposición conjunta, en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes:a) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas

integrantes, señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones asíéstas;

b) Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación;

c) Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente para atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de licitación pública;

d) Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y

e) Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada, según se convenga, para efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo;

III. En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común de la agrupación deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunconvenio a que hace referencia la fracción II de este artículo se presentará con la proposición y, en caso de que a los licitantes que la hubieren presentado se les adjudique el contrato, dicho convenio formará parte del mismo como uno de sus anexos;

IV. Para acreditar la capacidad financiera requerida por la convocante, se podrán considerar en conjunto las correspondientes a cada una de las personas integrantes de la agrupación, tomando en cuenta si la obligación que asumirán es mancomunada o solidaria, y

V. Los demás que la convocante estime necesarios de acuerdo con las particularidades del procedimiento de contratación

Para los interesados que decidan agruparse para presentar una propuesta, deberán requisitos anteriormente señalados, adeel artículo 47 del “Reglamento” y el Pública Nacional. La presentación de los documentos de los integrantes de la agrupación y la del convenio deberá hacerse por el representante común. h).- Copia fotostática simple de:


Página


DE ZAUTLA, PUEBLA

Cualquiera de los integrantes de la agrupación podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste su interés en participar en la junta de aclaraprocedimiento de contratación; Las personas que integran la agrupación deberán celebrar en los términos de la legislación aplicable el convenio de proposición conjunta, en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes:

domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones así como el nombre de los socios que aparezcan en

Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación;

ción de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente para atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de

Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada ntegrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las

Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada, según se

efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo;

En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común de la agrupación deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunconvenio a que hace referencia la fracción II de este artículo se presentará con la proposición y, en caso de que a los licitantes que la hubieren presentado se les adjudique el contrato, dicho convenio formará parte del mismo como uno de sus

Para acreditar la capacidad financiera requerida por la convocante, se podrán considerar en conjunto las correspondientes a cada una de las personas integrantes de la agrupación, tomando en cuenta si la obligación que asumirán es mancomunada o

Los demás que la convocante estime necesarios de acuerdo con las particularidades del procedimiento de contratación…”

Para los interesados que decidan agruparse para presentar una propuesta, deberán señalados, además de entregar una copia del convenio a que se refiere

y el punto 2.1.8 inciso f) y g) de esta Convocatoria a la Licitación La presentación de los documentos de los integrantes de la agrupación y la del

rse por el representante común.

Copia fotostática simple de: cédula del registro federal de contribuyente (R.F.C.)

N16N16N16N16----2015201520152015

Página 17 de 48

Cualquiera de los integrantes de la agrupación podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el

Las personas que integran la agrupación deberán celebrar en los términos de la legislación aplicable el convenio de proposición conjunta, en el que se establecerán

domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus

como el nombre de los socios que aparezcan en

Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten

ción de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente para atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de

Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada ntegrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las

Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada, según se

efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en caso

En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común de la agrupación deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta. El convenio a que hace referencia la fracción II de este artículo se presentará con la proposición y, en caso de que a los licitantes que la hubieren presentado se les adjudique el contrato, dicho convenio formará parte del mismo como uno de sus

Para acreditar la capacidad financiera requerida por la convocante, se podrán considerar en conjunto las correspondientes a cada una de las personas integrantes de la agrupación, tomando en cuenta si la obligación que asumirán es mancomunada o

Los demás que la convocante estime necesarios de acuerdo con las particularidades

Para los interesados que decidan agruparse para presentar una propuesta, deberán presentar los más de entregar una copia del convenio a que se refiere

Convocatoria a la Licitación La presentación de los documentos de los integrantes de la agrupación y la del

cédula del registro federal de contribuyente (R.F.C.)




2014-2018

Documento No. PT-2 Modelo de Contrato. Anexar escrito firmado, en el que el representante Manifiesta

haber leído todo el contenido de el Modelo de contrato a emplearse, y aceptación del Mismo. Anexando el modelo de contrato y los modelos de las Fianzas.

Documento No. PT-3

Convocatoria a la Licitación Pública Nacionalque se desarrollará el procedimiento y en las cuales se describen los requisitos de participación, son gratuitas. Los interesados podrán revisar las bases previamente, a partir de la fecha de publicación de la Convocatoriaal Acto de Presentación y Apertura de las Propuestas, así mismo cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de licitación en calidad de observador, registrapreviamente su participación.

El licitante deberá presentar un escrito firmado en el que Manifieste bajo protesta de decir verdad haber leído todo el contenido de la Nacional y sus anexos; así como la aceptación de Convocatoria a la Licitación Pública Nacional

Documento No. PT-4

Escrito firmado mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos del Artículo 31, fracción XIVServicios Relacionados con las Mismas.

Para los efectos de la fracción VII del Artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, La indicación de que las personas que pretendan participar en el procedimiento de contratación para lbajo protesta de decir verdad que los estudios, planes o programas que previamente hayan realizado, incluyen supuestos, especificaciones e información verídicos y se ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejeccostos estimados apegados a las condiciones del mercado;En el caso de que la manifestación se haya realizado con falsedad, se sancionará al licitante conforme al Título Sexto de la Ley de Obras Públicas y Servicicon las Mismas.

Documentación Administrativa Documento No. PT-5

Las Personas Físicas con actividades empresariales y las Personas Morales que se encuentren en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 32de la Federación, deberán presentar: copia del dictamen de Estados Financieros, formulados por Contador Público Registrado,


Página


DE ZAUTLA, PUEBLA

Contrato. Anexar escrito firmado, en el que el representante Manifiesta haber leído todo el contenido de el Modelo de contrato a emplearse, y aceptación del Mismo. Anexando el modelo de contrato y los modelos de las Fianzas.

a a la Licitación Pública Nacional, en la cual se establecen las bases en que se desarrollará el procedimiento y en las cuales se describen los requisitos de participación, son gratuitas. Los interesados podrán revisar las bases previamente, a partir

publicación de la Convocatoria y hasta inclusive, el sexto día natural previo al Acto de Presentación y Apertura de las Propuestas, así mismo cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de licitación en calidad de observador, registrapreviamente su participación.

El licitante deberá presentar un escrito firmado en el que Manifieste bajo protesta de decir verdad haber leído todo el contenido de la Convocatoria a la Licitación Pública

y sus anexos; así como la aceptación de la misma. El Licitante debe presentar la Convocatoria a la Licitación Pública Nacional impresa y firmada en su totalidad.

Escrito firmado mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y que por

conducto no participan en los procedimientos de contratación personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos del Artículo 31, fracción XIV de la Ley de Obras Públicas y

cios Relacionados con las Mismas. Para los efectos de la fracción VII del Artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las Mismas, La indicación de que las personas que pretendan participar en el procedimiento de contratación para la ejecución de una obra, manifiesten bajo protesta de decir verdad que los estudios, planes o programas que previamente hayan realizado, incluyen supuestos, especificaciones e información verídicos y se ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, así como que, en su caso, consideran costos estimados apegados a las condiciones del mercado; En el caso de que la manifestación se haya realizado con falsedad, se sancionará al licitante conforme al Título Sexto de la Ley de Obras Públicas y Servici

Documentación Administrativa

Las Personas Físicas con actividades empresariales y las Personas Morales que se encuentren en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 32-A del Código Fiscal

a Federación, deberán presentar: copia del dictamen de Estados Financieros, formulados por Contador Público Registrado, incluyendo la información y documentación,

N16N16N16N16----2015201520152015

Página 18 de 48

Contrato. Anexar escrito firmado, en el que el representante Manifiesta haber leído todo el contenido de el Modelo de contrato a emplearse, y aceptación del

, en la cual se establecen las bases en que se desarrollará el procedimiento y en las cuales se describen los requisitos de participación, son gratuitas. Los interesados podrán revisar las bases previamente, a partir

y hasta inclusive, el sexto día natural previo al Acto de Presentación y Apertura de las Propuestas, así mismo cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de licitación en calidad de observador, registrando

El licitante deberá presentar un escrito firmado en el que Manifieste bajo protesta Convocatoria a la Licitación Pública

la misma. El Licitante debe presentar la impresa y firmada en su totalidad.

Escrito firmado mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se 51 y 78, penúltimo

párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y que por conducto no participan en los procedimientos de contratación personas físicas o

morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función de la Ley de Obras Públicas y

Para los efectos de la fracción VII del Artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, La indicación de que las personas que pretendan

a ejecución de una obra, manifiesten bajo protesta de decir verdad que los estudios, planes o programas que previamente hayan realizado, incluyen supuestos, especificaciones e información verídicos y se ajustan

utar, así como que, en su caso, consideran

En el caso de que la manifestación se haya realizado con falsedad, se sancionará al licitante conforme al Título Sexto de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados

Las Personas Físicas con actividades empresariales y las Personas Morales que se A del Código Fiscal

a Federación, deberán presentar: copia del dictamen de Estados Financieros, incluyendo la información y documentación,




2014-2018

de conformidad con lo dispuesto en los artículos de la Federación.

Las Personas Físicas con actividades empresariales y las Personas Morales que no se encuentren en algunos de los supuestos establecidos en el mencionado artículo, lo harán constar por escrito ante la convocante, documento que deberá ser firRepresentante Legal.

Las Personas Físicas con actividades empresariales y las Personas Morales que se encuentren en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 32de la Federación. Declarar bajo Protesta de decir verforma la declaración Anual y Parcial de I.S.R, I.V.A. IMPAC correspondiente a los tres últimos ejercicios fiscales y que no tiene adeudos a la fecha con la Autoridad fiscal correspondiente.

Las Personas Físicas con actividades empresariales y las Personas Morales que acrediten la capacidad financiera, como declaraciones fiscales, estados financieros dictaminados o no de los últimos dos ejercicios fiscales o, en caso de empresas de nueva creación, los más actualizados a la fecha de presentación de proposiciones, con el contenido y alcance que requiera la convocante.

El “Convocante” establece que para acreditar la capacidad financiera los licitantes deberán presentar los estados financieros parpresentar las relaciones analíticas de las principales cuentas tales como: Bancos, Cuentas por cobrar, Activos fijos, Pasivos, Capital Contable y Razones financieras.

Las declaraciones fiscales del ejercicio fisdeberán contener la cadena de autenticidad que emite dicha dependencia.El “Convocante” se reserva el derecho de verificar la información presentada por el licitante.

Documentación Técnica Documento No. PT-6

Debe contener los proyectos arquitectónicos y de preparar la proposición; normas de calidad de los materiales y especificaciones generales y particulares de construcción aplicables.

El Licitante debe presentarlas impresas, en por el representante legal.

Documento No. PT-7

a) Constancia de Visita de Obrab) Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realización de

los trabajos y sus condiciones ambientales; de hacalidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que la dependencia o entidad convocante les hubiere proporcionado.

Documento No. PT-8 Debe contener el Acta de la Junta de


Página


DE ZAUTLA, PUEBLA

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento del Código Fiscal

Las Personas Físicas con actividades empresariales y las Personas Morales que no se encuentren en algunos de los supuestos establecidos en el mencionado artículo, lo harán constar por escrito ante la convocante, documento que deberá ser fir

Las Personas Físicas con actividades empresariales y las Personas Morales que se encuentren en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 32-D del Có

Declarar bajo Protesta de decir verdad que se ha presentado en tiempo y forma la declaración Anual y Parcial de I.S.R, I.V.A. IMPAC correspondiente a los tres últimos ejercicios fiscales y que no tiene adeudos a la fecha con la Autoridad fiscal

Las Personas Físicas con actividades empresariales y las Personas Morales que acrediten la capacidad financiera, como declaraciones fiscales, estados financieros dictaminados o no de los últimos dos ejercicios fiscales o, en caso de empresas de nueva

ión, los más actualizados a la fecha de presentación de proposiciones, con el contenido y alcance que requiera la convocante.

El “Convocante” establece que para acreditar la capacidad financiera los licitantes deberán presentar los estados financieros para el ejercicio fiscal 2013 y 201presentar las relaciones analíticas de las principales cuentas tales como: Bancos, Cuentas por cobrar, Activos fijos, Pasivos, Capital Contable y Razones financieras.

Las declaraciones fiscales del ejercicio fiscal 2013 y 2014, realizadas ante el SAT, deberán contener la cadena de autenticidad que emite dicha dependencia.El “Convocante” se reserva el derecho de verificar la información presentada por el

contener los proyectos arquitectónicos y de ingeniería que se requieran para preparar la proposición; normas de calidad de los materiales y especificaciones generales y particulares de construcción aplicables.

El Licitante debe presentarlas impresas, en este apartado. Firmadas en su totalidad

Constancia de Visita de Obra Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales; de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que la dependencia o entidad convocante les hubiere proporcionado.

Debe contener el Acta de la Junta de Aclaraciones o Actas y en su caso:

N16N16N16N16----2015201520152015

Página 19 de 48

del Reglamento del Código Fiscal

Las Personas Físicas con actividades empresariales y las Personas Morales que no se encuentren en algunos de los supuestos establecidos en el mencionado artículo, lo harán constar por escrito ante la convocante, documento que deberá ser firmado por el

Las Personas Físicas con actividades empresariales y las Personas Morales que se D del Código Fiscal

dad que se ha presentado en tiempo y forma la declaración Anual y Parcial de I.S.R, I.V.A. IMPAC correspondiente a los tres últimos ejercicios fiscales y que no tiene adeudos a la fecha con la Autoridad fiscal

Las Personas Físicas con actividades empresariales y las Personas Morales que acrediten la capacidad financiera, como declaraciones fiscales, estados financieros dictaminados o no de los últimos dos ejercicios fiscales o, en caso de empresas de nueva

ión, los más actualizados a la fecha de presentación de proposiciones, con el

El “Convocante” establece que para acreditar la capacidad financiera los licitantes y 2014, y deberán

presentar las relaciones analíticas de las principales cuentas tales como: Bancos, Cuentas por cobrar, Activos fijos, Pasivos, Capital Contable y Razones financieras.

, realizadas ante el SAT, deberán contener la cadena de autenticidad que emite dicha dependencia. El “Convocante” se reserva el derecho de verificar la información presentada por el

ingeniería que se requieran para preparar la proposición; normas de calidad de los materiales y especificaciones generales

Firmadas en su totalidad

Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realización de ber considerado las normas de

calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que la dependencia o entidad convocante les hubiere proporcionado.

Aclaraciones o Actas y en su caso:




2014-2018

Escrito firmado por el Representante Legal manifestando de la(s) Junta(s) de Aclaraciones. (Conforme al Artículo 31 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas en su

Documento No. PT-9

Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendados con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumosprograma presentado (Se anexa Formato); tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad.

Documento no. PT-10

Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones técnicas que procedan conforme a los proyectos ejecutivoestablezcan las dependencias y entidades. Este documento deberá ser llenado en papel membretado de la Empresa.

Documento No. PT-11

a) Currículo de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección, administración y ejecuciónen obras con características técnicas y magnitud similares. Anexando copia de la cédula profesional del representante técnico, emitida por la SEP.protesta de decir verdad que cuenta con La Fcaptura en el Sistema Bitácora Electrónica de Obra Pública para la Administración Pública Federal (BEOP) que es una herramienta informática que reemplaza a la bitácora tradicional. Facilita el acceso a la informacicontrol y seguimiento en la ejecución de la obra pública.

b) Los que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares, con la identificación de los trabajos realizados por el licitante y su personal, en los quecomprobable su participación, anotando el nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, según el caso.

c) Los que acrediten el historial de cumplimiento sadependencias o entidades, en el caso de haberlos celebrado; en el supuesto de que el licitante no haya formalizado contratos con las dependencias y entidades éste lo manifestará por escrito a la convocante, bajo proteserá materia de evaluación el historial de cumplimiento a que se refiere el último párrafo del artículo 36 de la Ley.

El “convocante” establece como parámetro para determinar el grado de cumplimiento satisfactorio de los contratos celebrados por los licitantes, que dichos contratos tengan la especialidad, las características, magnitud y complejidad de los trabajos similares de ésta Convocatoria y finiquitados al 100%, y en caso de obras en proceso con un avance del 85%.


Página


DE ZAUTLA, PUEBLA

Escrito firmado por el Representante Legal manifestando de nola(s) Junta(s) de Aclaraciones. (Conforme al Artículo 31 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas en su fracción X,).

Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendados con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado (Se anexa Formato); tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad.

Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones técnicas que procedan conforme a los proyectos ejecutivoestablezcan las dependencias y entidades. Este documento deberá ser llenado en papel membretado de la Empresa.

Currículo de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección, administración y ejecución de las obras, los que deberán tener experiencia en obras con características técnicas y magnitud similares. Anexando copia de la cédula profesional del representante técnico, emitida por la SEP.protesta de decir verdad que cuenta con La Firma Electrónica Avanzada (Fiel), para la captura en el Sistema Bitácora Electrónica de Obra Pública para la Administración Pública Federal (BEOP) que es una herramienta informática que reemplaza a la bitácora tradicional. Facilita el acceso a la información, apoya la transparencia, el control y seguimiento en la ejecución de la obra pública. Los que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares, con la identificación de los trabajos realizados por el licitante y su personal, en los quecomprobable su participación, anotando el nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, según el caso. Los que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con dependencias o entidades, en el caso de haberlos celebrado; en el supuesto de que el licitante no haya formalizado contratos con las dependencias y entidades éste lo manifestará por escrito a la convocante, bajo protesta de decir verdad, por lo que no será materia de evaluación el historial de cumplimiento a que se refiere el último párrafo del artículo 36 de la Ley.

El “convocante” establece como parámetro para determinar el grado de cumplimiento contratos celebrados por los licitantes, que dichos contratos tengan la

especialidad, las características, magnitud y complejidad de los trabajos similares de ésta Convocatoria y finiquitados al 100%, y en caso de obras en proceso con un avance del

N16N16N16N16----2015201520152015

Página 20 de 48

haber asistido a la(s) Junta(s) de Aclaraciones. (Conforme al Artículo 31 de la Ley de Obras Públicas y

Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendados con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así

en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado (Se anexa Formato); tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentarse carta compromiso

Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones técnicas que procedan conforme a los proyectos ejecutivos que establezcan las dependencias y entidades. Este documento deberá ser llenado en papel

Currículo de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la de las obras, los que deberán tener experiencia

en obras con características técnicas y magnitud similares. Anexando copia de la cédula profesional del representante técnico, emitida por la SEP. Declarando bajo

irma Electrónica Avanzada (Fiel), para la captura en el Sistema Bitácora Electrónica de Obra Pública para la Administración Pública Federal (BEOP) que es una herramienta informática que reemplaza a la

ón, apoya la transparencia, el

Los que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares, con la identificación de los trabajos realizados por el licitante y su personal, en los que sea comprobable su participación, anotando el nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de

tisfactorio de contratos suscritos con dependencias o entidades, en el caso de haberlos celebrado; en el supuesto de que el licitante no haya formalizado contratos con las dependencias y entidades éste lo

sta de decir verdad, por lo que no será materia de evaluación el historial de cumplimiento a que se refiere el último

El “convocante” establece como parámetro para determinar el grado de cumplimiento contratos celebrados por los licitantes, que dichos contratos tengan la

especialidad, las características, magnitud y complejidad de los trabajos similares de ésta Convocatoria y finiquitados al 100%, y en caso de obras en proceso con un avance del




2014-2018

(PROPUESTA ECONOMICA) PE

Documento No. PE-1

Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, concepto y del total de la que servirá para formalizar el contrato correspondiente.

Se presentará en original sin raspaduras, enmendaduras ni correcciones, en papelería que contenga los datos del

En caso de existir alguna diferencia entre algún monto expresado con número y el anotado con letra, regirá este último, siempre y cuando corresponda con el monto obtenido de la tarjeta de análisis de precio unitario correspondiente, monto quCatálogo.

Integrar en este apartado el Catálogo de Conceptos proporcionado por el “Convocante” y el presupuesto digitalizado en Excel.

Documento No. PE-2

Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluirán los materiales a utilizar con sus correspoconsumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes rendimientos y costos. de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Debiendo presentarse en el mismo orden y con las mismas claves del catálogo de conceptos del catálogo, documento los cuales serán estructurados y elaborados detalladamente, con base en los alcances de cada uno de los conceptos de trabajo, las normas de construcción vigentes, así como las especificaciones generales y particulares de la obra motivo de ésta licitación. Los cuales serán integrados conforme al modelo anexo.

Documento No. PE-3 Análisis de Básicos Au

Documento No. PE-4 Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, agrupado

por los materiales y equipo de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, con la descripción y especificaciones tindicando las cantidades a utilizar, sus respectivas unidades de medición y sus importes. “EL LICITANTE” debe anexar los Índices de Precios al consumidor de Materiales para la Construcción que Publica el Banco de México


Página


DE ZAUTLA, PUEBLA

(PROPUESTA ECONOMICA) PE

CARPETA Nº 2

Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, concepto y del total de la proposición. Este documento formará el presupuesto de la obra que servirá para formalizar el contrato correspondiente.

Se presentará en original sin raspaduras, enmendaduras ni correcciones, en papelería que contenga los datos del “Licitante”, y firmado en su totalidad.

En caso de existir alguna diferencia entre algún monto expresado con número y el anotado con letra, regirá este último, siempre y cuando corresponda con el monto obtenido de la tarjeta de análisis de precio unitario correspondiente, monto que regirá sobre las del

Integrar en este apartado el Catálogo de Conceptos proporcionado por el “Convocante” y el presupuesto digitalizado en Excel.

Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluirán los materiales a utilizar con sus correspoconsumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes rendimientos y costos. Artículo 45 apartado A fracción I, del de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

ndo presentarse en el mismo orden y con las mismas claves del catálogo de conceptos del catálogo, documento PE-1, sin correcciones, raspaduras ni enmendaduras, los cuales serán estructurados y elaborados detalladamente, con base en los alcances de

de los conceptos de trabajo, las normas de construcción vigentes, así como las especificaciones generales y particulares de la obra motivo de ésta licitación. Los cuales serán integrados conforme al modelo anexo.

Análisis de Básicos Auxiliares.

Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, agrupado por los materiales y equipo de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, sus respectivas unidades de medición y sus importes. “EL LICITANTE” debe anexar los Índices de Precios al consumidor de Materiales para la Construcción que Publica el Banco de México o en INEGI.

N16N16N16N16----2015201520152015

Página 21 de 48

Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida,

proposición. Este documento formará el presupuesto de la obra

Se presentará en original sin raspaduras, enmendaduras ni correcciones, en su totalidad.

En caso de existir alguna diferencia entre algún monto expresado con número y el anotado con letra, regirá este último, siempre y cuando corresponda con el monto obtenido

e regirá sobre las del

Integrar en este apartado el Catálogo de Conceptos proporcionado por el

Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluirán los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y equipo de construcción con sus

Artículo 45 apartado A fracción I, del Reglamento

ndo presentarse en el mismo orden y con las mismas claves del catálogo de , sin correcciones, raspaduras ni enmendaduras,

los cuales serán estructurados y elaborados detalladamente, con base en los alcances de de los conceptos de trabajo, las normas de construcción vigentes, así como las

especificaciones generales y particulares de la obra motivo de ésta licitación. Los cuales

Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, agrupado por los materiales y equipo de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo

écnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, sus respectivas unidades de medición y sus importes. “EL LICITANTE” debe anexar los Índices de Precios al consumidor de Materiales para la




2014-2018

Documento No. PE-5 Análisis, cálculo e integración del factor de salario real conforme a lo previsto en

este Reglamento, anexando el tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios. diferente al 7.58875% deberá anexar copia del dictamen emitido por el IMSS.

Documento No. PE-6 Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, debiendo considerar éstos para máquinas y equipos nuevos. Indicando costo activo e inactivo y en espera. Documento No. PE-7

Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administraci

Documento No. PE-8

Análisis, cálculo e integración del costo por financiamientoDocumento No. PE-9 Utilidad propuesta por el licitante Documento No. PE-10

Relación y análisis de los costos unitariorequieran para la ejecución de los trabajos.

Documento No. PE-11

Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado de acuerdo a los periodos determinados convocante, dividido en partidas y subpartidas y conceptos, del total de los conceptos de trabajo, utilizando preferentemente diagramas de barras, o bien, redes de actividades con ruta crítica. Firmado por el representante legal en todas las hojas.

Documento No. PE-12

Programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de utilización, conforme a los periodos determinados por la convocante, para los siguientes rubros:

a) De la mano de obra;b) De la maquinaria y equipo para construcción, identificando su tipo y

características; c) De los materiales y equipos de instalación permanente expresados en unidades

convencionales y volúmenes requeridos, yd) De utilización del personal profesional técnico, adm

encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos.

Los formatos deberán estar estructurados de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.


Página


DE ZAUTLA, PUEBLA

Análisis, cálculo e integración del factor de salario real conforme a lo previsto en este Reglamento, anexando el tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios. Si presenta un riesgo de trabajo diferente al 7.58875% deberá anexar copia del dictamen emitido por el IMSS.

Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, debiendo considerar éstos para efectos de evaluación, costos y rendimientos de máquinas y equipos nuevos. Indicando costo activo e inactivo y en espera.

Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales

Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento.

Utilidad propuesta por el licitante.

Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se requieran para la ejecución de los trabajos.

Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado de acuerdo a los periodos determinados convocante, dividido en partidas y subpartidas y conceptos, del total de los conceptos de trabajo, utilizando preferentemente diagramas de barras, o bien, redes de actividades con ruta crítica. Firmado por el representante legal en todas las hojas.

Programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de utilización, conforme a los periodos determinados por la convocante, para los siguientes rubros:

a) De la mano de obra; maquinaria y equipo para construcción, identificando su tipo y

c) De los materiales y equipos de instalación permanente expresados en unidades convencionales y volúmenes requeridos, y

d) De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos.

Los formatos deberán estar estructurados de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

N16N16N16N16----2015201520152015

Página 22 de 48

Análisis, cálculo e integración del factor de salario real conforme a lo previsto en este Reglamento, anexando el tabulador de salarios base de mano de obra por jornada

ta un riesgo de trabajo diferente al 7.58875% deberá anexar copia del dictamen emitido por el IMSS.

Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de efectos de evaluación, costos y rendimientos de

Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los ón de oficinas de campo y los de oficinas centrales.

s básicos de los materiales que se

Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado de acuerdo a los periodos determinados por la convocante, dividido en partidas y subpartidas y conceptos, del total de los conceptos de trabajo, utilizando preferentemente diagramas de barras, o bien, redes de actividades con

Programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de utilización, conforme a los periodos determinados por la

maquinaria y equipo para construcción, identificando su tipo y

c) De los materiales y equipos de instalación permanente expresados en unidades

inistrativo y de servicio

Los formatos deberán estar estructurados de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de la Ley




2014-2018

2.3 Presentación de las Proposiciones.

A los actos del procedimiento de persona en calidad de observador, bajo la condición de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mi

Los licitantes sólo podrán presentar una proposición en cada procedimiento de contratación; iniciado el acto de presentación y apertura de proposiciones, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los licitantes

Los licitantes son los únicos responsables de que sus ptiempo y forma en el acto de presentación y apertura de proposiciones. 2.3.1. Rotulación de las Proposiciones.de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las proposición será entregada en un solo sobre, claramente identificado en su parte exterior y completamente cerrado.

I.- Sobre único y sellado de manera inviolable, que contendrán la Propuesta Técnica y la Propuesta Económica.

II.- Rotulación del Sobre.

identificación claramente marcada en el exterior:

a).- COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACI ONADOS DE ZAUTLA, PUEBLA. Zautla, Pue. C.P. 77740

b).- NÚMERO DE LICITACIÓN DE REFERENCIA:

c).- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE LA LICITACIÓN: d).- SOBRE UNICO: PROPUESTA TÉCNICA: PROPUESTA ECONÓMICA: e).- LAS PALABRAS “NO ABRIR ANTES DEL f).- DATOS QUE PERMITAN LA ADECUADA IDENTIFICACIÓN DEL LICITANTE (Nombre del Licitante, domicilio, etc.)

III.- Portada de las Carpetas.

identificadas en su portada exterior con la información, señalada eapartado anterior con excepción a lo señalado en el inciso e).


Página


DE ZAUTLA, PUEBLA

Presentación de las Proposiciones.

A los actos del procedimiento de Licitación Pública Nacional podrá asistir cualquier persona en calidad de observador, bajo la condición de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos.

Los licitantes sólo podrán presentar una proposición en cada procedimiento de contratación; iniciado el acto de presentación y apertura de proposiciones, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los licitantes.

es son los únicos responsables de que sus proposiciones sean entregadas en tiempo y forma en el acto de presentación y apertura de proposiciones.

Rotulación de las Proposiciones. - De acuerdo a lo previsto en el artículo 36 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el artículo 41 del proposición será entregada en un solo sobre, claramente identificado en su parte exterior y

obre único y sellado de manera inviolable, que contendrán la Propuesta Técnica y la Propuesta Económica.

Rotulación del Sobre.- Para su rotulación, el sobre deberá contener la siguiente identificación claramente marcada en el exterior:

COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACI ONADOS , PUEBLA. Domicilio: Calle Francisco I. Madero no 1. Col. Centro,

77740.

NÚMERO DE LICITACIÓN DE REFERENCIA:

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE LA LICITACIÓN:

SOBRE UNICO: PROPUESTA TÉCNICA: Carpeta No. 1 PROPUESTA ECONÓMICA: Carpeta No. 2

LAS PALABRAS “NO ABRIR ANTES DEL______ A LAS _____ HRS.

DATOS QUE PERMITAN LA ADECUADA IDENTIFICACIÓN DEL LICITANTE(Nombre del Licitante, domicilio, etc.)

Portada de las Carpetas.- Cada una de las carpetas deberán estar claramente identificadas en su portada exterior con la información, señalada eapartado anterior con excepción a lo señalado en el inciso e).

N16N16N16N16----2015201520152015

Página 23 de 48

podrá asistir cualquier persona en calidad de observador, bajo la condición de registrar su asistencia y abstenerse de

Los licitantes sólo podrán presentar una proposición en cada procedimiento de contratación; iniciado el acto de presentación y apertura de proposiciones, las ya presentadas no

roposiciones sean entregadas en

De acuerdo a lo previsto en el artículo 36 de la Ley del “Reglamento”, La

proposición será entregada en un solo sobre, claramente identificado en su parte exterior y

obre único y sellado de manera inviolable, que contendrán la Propuesta Técnica y la

Para su rotulación, el sobre deberá contener la siguiente

COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACI ONADOS no 1. Col. Centro,

______ A LAS _____ HRS.

DATOS QUE PERMITAN LA ADECUADA IDENTIFICACIÓN DEL LICITANTE

Cada una de las carpetas deberán estar claramente identificadas en su portada exterior con la información, señalada en el inciso II del




2014-2018

2.3.2. Firmas y foliado de los Documentos que confo rman las Proposiciones.información que se plasme en la documentación de la Licitación, deberá presentarse impresa oescrita claramente en tinta indeleble.

Los licitantes prepararán sus proposiciones conforme a lo establecido en la la Licitación Pública, así como en las aclaraciones y modificaciones que, en su caso, afecten a aquéllas.

La proposición deberá ser firmada autógrafamente por la persona facultada para ello en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma, por lo que no podrá desecharse cuando las demás hojas que la integran o sus anexos carezcan de firma o rúbricsalvo tratándose del catálogo de conceptos o presupuesto de obra o servicios y los programas solicitados, mismos que deberán ser firmados en cada hoja. En las proposiciones enviadas a través de medios remotos de comunicación electrónica, en sustitución emplearán los medios de identificación electrónica que establezca la Secretaría de la Función Pública.

Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, deberán estar foliados en todas y cada una numerar de manera individual las propuestasdocumentos que entregue el licitante. Esta previsión se indicará en la convocatoria a la licitación pública.

En el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos mencionados en el párrafo anterior carezcan de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, la convocante no podrá desechar la proposición.

En los casos en que la dependencprecisión en la convocatoria a la licitación pública la documentación que deberá ser firmada por los licitantes en cada hoja. El licitante a quien se le haya adjudicado el contrato, previo a su formalización, deberá firmar la totalidad de la documentación que integre su proposición.

La proposición será entregada en un solo sobre, claramente identificadexterior y completamente cerrado

En caso de que el licitante entregue información de naturaleza confidencial, deberá señalarlo expresamente por escrito a la convocante, para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

2.3.3. Proposiciones enviadas a través del Servicio Postal, Mensajería o Medios Remotos de Comunicación Electrónica.propuestas no podrán ser enviadas por servicio postalComunicación Electrónica. 2.3.4. Previo al acto de presentación y apertura de Proposiciones.presentación y apertura de proposiciones, la Convocante en términos de lo establecido en el Artículo 36 de la “Ley”, podrá efectuar el registrpreliminares a la documentación distinta a la Propuesta Técnica y Económica. Lo anterior será optativo para los Licitantes, por lo que no se podrá impedir el acceso a quienes hayan decidpresentar su documentación y proposiciones durante el propio acto.

Los licitantes son los únicos responsables de que sus proposiciones sean entregadas en tiempo y forma en el acto de presentación y apertura de proposiciones. No será motivo de


Página


DE ZAUTLA, PUEBLA

2.3.2. Firmas y foliado de los Documentos que confo rman las Proposiciones.información que se plasme en la documentación de la Licitación, deberá presentarse impresa o

eleble. Los licitantes prepararán sus proposiciones conforme a lo establecido en la

, así como en las aclaraciones y modificaciones que, en su caso, afecten a

deberá ser firmada autógrafamente por la persona facultada para ello en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma, por lo que no podrá desecharse cuando las demás hojas que la integran o sus anexos carezcan de firma o rúbricsalvo tratándose del catálogo de conceptos o presupuesto de obra o servicios y los programas solicitados, mismos que deberán ser firmados en cada hoja. En las proposiciones enviadas a través de medios remotos de comunicación electrónica, en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán los medios de identificación electrónica que establezca la Secretaría de la Función

Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar de manera individual las propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el licitante. Esta previsión se indicará en la convocatoria a la licitación

l caso de que alguna o algunas hojas de los documentos mencionados en el párrafo anterior carezcan de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, la convocante no podrá desechar la proposición.

En los casos en que la dependencia o entidad así lo determine, se establecerá con precisión en la convocatoria a la licitación pública la documentación que deberá ser firmada por los licitantes en cada hoja. El licitante a quien se le haya adjudicado el contrato, previo a su

n, deberá firmar la totalidad de la documentación que integre su proposición.La proposición será entregada en un solo sobre, claramente identificad

exterior y completamente cerrado (como se indica en el Numeral 2.3.1. de las presentes bases)En caso de que el licitante entregue información de naturaleza confidencial, deberá

señalarlo expresamente por escrito a la convocante, para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

2.3.3. Proposiciones enviadas a través del Servicio Postal, Mensajería o Medios Remotos de Comunicación Electrónica. - Se hace la indicación a los licitantes que

ser enviadas por servicio postal, mensajería o Medios Remotos de

2.3.4. Previo al acto de presentación y apertura de Proposiciones. - presentación y apertura de proposiciones, la Convocante en términos de lo establecido en el

podrá efectuar el registro de participantes, así como realizar revisiones preliminares a la documentación distinta a la Propuesta Técnica y Económica. Lo anterior será optativo para los Licitantes, por lo que no se podrá impedir el acceso a quienes hayan decid

mentación y proposiciones durante el propio acto. Los licitantes son los únicos responsables de que sus proposiciones sean entregadas en

tiempo y forma en el acto de presentación y apertura de proposiciones. No será motivo de

N16N16N16N16----2015201520152015

Página 24 de 48

2.3.2. Firmas y foliado de los Documentos que confo rman las Proposiciones. - La información que se plasme en la documentación de la Licitación, deberá presentarse impresa o

Los licitantes prepararán sus proposiciones conforme a lo establecido en la Convocatoria a , así como en las aclaraciones y modificaciones que, en su caso, afecten a

deberá ser firmada autógrafamente por la persona facultada para ello en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma, por lo que no podrá desecharse cuando las demás hojas que la integran o sus anexos carezcan de firma o rúbrica, salvo tratándose del catálogo de conceptos o presupuesto de obra o servicios y los programas solicitados, mismos que deberán ser firmados en cada hoja. En las proposiciones enviadas a

de la firma autógrafa, se emplearán los medios de identificación electrónica que establezca la Secretaría de la Función

Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán

técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el licitante. Esta previsión se indicará en la convocatoria a la licitación

l caso de que alguna o algunas hojas de los documentos mencionados en el párrafo anterior carezcan de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, la

ia o entidad así lo determine, se establecerá con precisión en la convocatoria a la licitación pública la documentación que deberá ser firmada por los licitantes en cada hoja. El licitante a quien se le haya adjudicado el contrato, previo a su

n, deberá firmar la totalidad de la documentación que integre su proposición. La proposición será entregada en un solo sobre, claramente identificado en su parte

(como se indica en el Numeral 2.3.1. de las presentes bases) En caso de que el licitante entregue información de naturaleza confidencial, deberá

señalarlo expresamente por escrito a la convocante, para los efectos de la Ley Federal de

2.3.3. Proposiciones enviadas a través del Servicio Postal, Mensajería o Medios hace la indicación a los licitantes que las

Medios Remotos de

Previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, la Convocante en términos de lo establecido en el

o de participantes, así como realizar revisiones preliminares a la documentación distinta a la Propuesta Técnica y Económica. Lo anterior será optativo para los Licitantes, por lo que no se podrá impedir el acceso a quienes hayan decidido

Los licitantes son los únicos responsables de que sus proposiciones sean entregadas en tiempo y forma en el acto de presentación y apertura de proposiciones. No será motivo de




2014-2018

descalificación la falta de identificación o de acreditamiento de la representación de la persona que únicamente entregue la proposición, pero sólo podrá participar durante el desarrollo del acto con el carácter de observador, Art

El “Convocante” designó al Técnico del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados de que presida todos los actos inherentes a la presente Nacional. El Secretario Técnico o su suplente serán las únicas personas facultadas para aceptar o desechar las propuestas y, en general, para tomar todas las decisiones durante la realización del acto, debiendo estar presente durante su desarrollo.

2.4. Apertura y Evaluación de las Proposiciones 2.4.1. Acto de Presentación y Apertura de Proposici ones.Apertura de las Proposiciones se efectuará en las 08:00 horas.

El Acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en términos de lo previsto en los artículos 37 fracciones I, II yRelacionados con las Mismas, 59, Servicios Relacionados con las Mismas,asistan al acto y en su caso deproceso de la licitación. Los actos que conforman el presente procedimiento de adjudicación, se llevarán sesión pública del Convocante, a los que podrán asistir los licit

I. Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procederá a su apertura, haciéndose constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido; II. De entre los licitantes que hayan asistido, éstos con el servidor público que la dependencia o entidad designe, rubricarán las partes de las proposiciones que previamente haya determinado la convocante en la convocatoria a la licitación, las que para estos efectos conIII. Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las proposiciones, en la que se harán constar el importe de cada una de ellas; se señalará lugar, fecha y hora en que se darfecha que deberá quedar comprendida dentro de los treinta días naturales siguientes a la establecida para este acto y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de treinta días naturales contados a pLos Documentos que en forma conjunta rubricarán las partes serán los siguientes:

Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, concepto y del total de la proposición y, de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado de acuerdo a los periodos determinados por la convocante, dividido en partidas y subpartidas y conceptos, del total de los conceptos de trabajo


Página


DE ZAUTLA, PUEBLA

entificación o de acreditamiento de la representación de la persona que únicamente entregue la proposición, pero sólo podrá participar durante el desarrollo del acto

Artículo 59 del reglamento de la Ley. nó al C. José Juan Romero Morales , en su carácter de

del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados de Zautlaque presida todos los actos inherentes a la presente Convocatoria a la Licitación Pública

o su suplente serán las únicas personas facultadas para aceptar o desechar las propuestas y, en general, para tomar todas las decisiones durante la realización del acto, debiendo estar presente durante su desarrollo.

Apertura y Evaluación de las Proposiciones

2.4.1. Acto de Presentación y Apertura de Proposici ones. - El Acto de Presentación y Apertura de las Proposiciones se efectuará en el Salón de Cabildo, el día 27 de Julio de 2015

El Acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en términos de lo fracciones I, II y III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios

9, 60, 61, y 62, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Mismas, el día y hora indicada, en presencia de los Licitantes que

asistan al acto y en su caso de los representantes de las Dependencias involucradas en el

Los actos que conforman el presente procedimiento de adjudicación, se llevarán sesión pública del Convocante, a los que podrán asistir los licitantes, conforme a lo siguiente:

Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procederá a su apertura, haciéndose constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su

De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con el servidor público que la dependencia o entidad designe, rubricarán las partes de las proposiciones que previamente haya determinado la convocante en la convocatoria a la licitación, las que para estos efectos constarán documentalmente, y

Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las proposiciones, en la que se harán constar el importe de cada una de ellas; se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación, fecha que deberá quedar comprendida dentro de los treinta días naturales siguientes a la establecida para este acto y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de treinta días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo.Los Documentos que en forma conjunta rubricarán las partes serán los siguientes: Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de

con número y letra e importes por partida, subpartida, concepto y proposición y, PE-11 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo

de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado de acuerdo a los periodos determinados por la convocante, dividido en partidas y subpartidas y conceptos, del total de los conceptos de trabajo, Las que para estos efectos constarán documentalmente.

N16N16N16N16----2015201520152015

Página 25 de 48

entificación o de acreditamiento de la representación de la persona que únicamente entregue la proposición, pero sólo podrá participar durante el desarrollo del acto

, en su carácter de Secretario Zautla, Puebla, para

Convocatoria a la Licitación Pública o su suplente serán las únicas personas facultadas para aceptar o

desechar las propuestas y, en general, para tomar todas las decisiones durante la realización del

El Acto de Presentación y 27 de Julio de 2015 a

El Acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en términos de lo Ley de Obras Públicas y Servicios

Ley de Obras Públicas y en presencia de los Licitantes que

los representantes de las Dependencias involucradas en el

Los actos que conforman el presente procedimiento de adjudicación, se llevarán a cabo en a lo siguiente:

Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procederá a su apertura, haciéndose constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su

elegirán a uno, que en forma conjunta con el servidor público que la dependencia o entidad designe, rubricarán las partes de las proposiciones que previamente haya determinado la convocante en la convocatoria a la

Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las proposiciones, en la que se harán constar el importe de cada una de

á a conocer el fallo de la licitación, fecha que deberá quedar comprendida dentro de los treinta días naturales siguientes a la establecida para este acto y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda

artir del plazo establecido originalmente para el fallo. Los Documentos que en forma conjunta rubricarán las partes serán los siguientes: PE-1 Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de

con número y letra e importes por partida, subpartida, concepto y Programa de ejecución convenido conforme al catálogo

de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado de acuerdo a los periodos determinados por la convocante, dividido en partidas y subpartidas y conceptos, del total

Las que para estos efectos constarán documentalmente.




2014-2018

Las proposiciones desechadas durante la Pública, podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo castotal conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos la convocante podrá proceder a su devolución o destrucción, del Artículo 74 del “Reglamento”.

No obstante las proposiciones solventes que hayan sido sujetas de la aplicación de los criterios de adjudicación previstos en estaúnicas que no podrán devolverse o destruirse y pasarán a formar parte de los expedientes del “Convocante”, quedando sujetas a las disposiciones correspondientes a la guarda, custodia y disposición final de los expedientes, y demás aplicables, ade la LEY.

2.4.2. Verificación y Evaluación de las Proposicion es.en los artículos 38, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 65 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Misma, la Convocante para hacer la evaluación de las proposiciones, deberán verificar que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en las bases, para tal efecto, la convocante debeestablecer los procedimientos y los criterios claros y detallados para determinar la solvencia de las propuestas, dependiendo de las características, complejidad y magnitud de los trabajos por realizar, así mismo el cumplimiento de las condiciones legalrecursos propuestos por el licitante sean los necesarios para ejecutar satisfactoriamente, conforme al programa de ejecución, las cantidades de trabajo establecidas; que el análisis, cálculo e integración de los precios sean acordes con las condiciones de costos vigentes en la zona o región donde se ejecuten los trabajos.

El convocante ha determinado utilizar el mecanismo de evaluación binario previsto en el Artículo 63, fracción I, inciso b). Por los que no podrán utilizaporcentajes en su evaluación.

Evaluación técnica por el técnica de las proposiciones bajo el mecanismo de evaluación binario seotros, los siguientes aspectos:

I. Que cada documento contenga toda la información solicitada;

II. Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos, cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los mismos.

En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deben cumplir los licitantes se considerarán, entre otros, el grado académico de preparación profesional, la experiencia laboral específicade las personas físicas que estarán relacionados con

III. Que los licitantes cuenten con la maquinaria y equipo de construcción adecuado, suficiente y necesario,


Página


DE ZAUTLA, PUEBLA

Las proposiciones desechadas durante la Licitación Pública o Convocatoria a la , podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos sesenta días

naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso las proposiciones deberán conservarse hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos la convocante podrá proceder a su devolución o destrucción, con fundamento en el

No obstante las proposiciones solventes que hayan sido sujetas de la aplicación de los criterios de adjudicación previstos en esta Convocatoria a la Licitación Pública Nacionalúnicas que no podrán devolverse o destruirse y pasarán a formar parte de los expedientes del

, quedando sujetas a las disposiciones correspondientes a la guarda, custodia y disposición final de los expedientes, y demás aplicables, así como a las previstas en el artículo 74

2.4.2. Verificación y Evaluación de las Proposicion es.- De conformidad con lo establecido en los artículos 38, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas,

mento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Misma, la Convocante para hacer la evaluación de las proposiciones, deberán verificar que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en las bases, para tal efecto, la convocante debeestablecer los procedimientos y los criterios claros y detallados para determinar la solvencia de las propuestas, dependiendo de las características, complejidad y magnitud de los trabajos por realizar, así mismo el cumplimiento de las condiciones legales exigidas al licitante; que los recursos propuestos por el licitante sean los necesarios para ejecutar satisfactoriamente, conforme al programa de ejecución, las cantidades de trabajo establecidas; que el análisis, cálculo

an acordes con las condiciones de costos vigentes en la zona o región donde se ejecuten los trabajos.

El convocante ha determinado utilizar el mecanismo de evaluación binario previsto en el Artículo 63, fracción I, inciso b). Por los que no podrán utilizarse mecanismos de puntos y

por el Mecanismo de evaluación Binario.- Para la evaluación técnica de las proposiciones bajo el mecanismo de evaluación binario se deberán verificar, entre

Que cada documento contenga toda la información solicitada;

Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos, experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada

administración de los mismos.

En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deben cumplir los considerarán, entre otros, el grado académico de preparación profesional,

la experiencia laboral específica en obras o servicios similares y la capacidad téde las personas físicas que estarán relacionados con la ejecución de los trabajos;

Que los licitantes cuenten con la maquinaria y equipo de construcción adecuado, sea o no propio, para desarrollar los trabajos que se convocan;

N16N16N16N16----2015201520152015

Página 26 de 48

Convocatoria a la Licitación , podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos sesenta días

naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo, salvo que exista o las proposiciones deberán conservarse hasta la

total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos la con fundamento en el último párrafo

No obstante las proposiciones solventes que hayan sido sujetas de la aplicación de los Nacional, serán las

únicas que no podrán devolverse o destruirse y pasarán a formar parte de los expedientes del , quedando sujetas a las disposiciones correspondientes a la guarda, custodia y

sí como a las previstas en el artículo 74

De conformidad con lo establecido en los artículos 38, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 63, 64

mento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Misma, la Convocante para hacer la evaluación de las proposiciones, deberán verificar que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en las bases, para tal efecto, la convocante deberá establecer los procedimientos y los criterios claros y detallados para determinar la solvencia de las propuestas, dependiendo de las características, complejidad y magnitud de los trabajos por

es exigidas al licitante; que los recursos propuestos por el licitante sean los necesarios para ejecutar satisfactoriamente, conforme al programa de ejecución, las cantidades de trabajo establecidas; que el análisis, cálculo

an acordes con las condiciones de costos vigentes en la zona o

El convocante ha determinado utilizar el mecanismo de evaluación binario previsto en el rse mecanismos de puntos y

Para la evaluación deberán verificar, entre

Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos, experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada

En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deben cumplir los considerarán, entre otros, el grado académico de preparación profesional,

en obras o servicios similares y la capacidad técnica la ejecución de los trabajos;

Que los licitantes cuenten con la maquinaria y equipo de construcción adecuado, sea o no propio, para desarrollar los trabajos que se convocan;




2014-2018

IV. Que la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos, sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos;

V. Que el procedimiento constructivo descrito por el licitante demuestre qulos trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimientoconsiderado en su proposición;

VI. Las dependencias y entidades, de acuerdo comagnitud de los trabajos,aspectos que se verificarán en los estadosa) Que el capital de trabajo del licitante cubra

realizar en los doscantidades y plazos considerados en

b) Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones, yc) El grado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la

empresa, y VII. En su caso, el grado de cumplimiento de los contratos celebrados por el licitante con

dependencias o entidades, conforme a los parámetros establecidos en la a la licitación pública, para efectosde la Ley.

De conformidad con las condiciones de pago, se deberán verificar, además de lo previsto en el párrafo anterior, los siguientes aspectos:A. Tratándose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de

precios unitarios: I. De los programas:

a) Que el programa de ejecución de los trabajos corresponda al plazo establecido por la

b) Que los programas específicos cuantificados ysuministros y utilización sean congruentes con el programa calendarizado de ejecución general de los trabajos;

c) Que los programas de suministro y utilización de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construcción sean congruentrendimientos considerados por el licitante y en el procedimiento constructivo a realizar;

d) Que los suministros sean congruentes con el programa de ejecución general, en caso de que se requiera de equipo de instalación permanente, y

e) Que los insumos propuestos por el licitante correspondan a los periodos presentados en los programas;

II. De la maquinaria y equipo:a) Que la maquinaria y el equipo de construcción sean los adecuados,

necesarios y suficientes para ejecutar los trabajos objeto de lapública, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por el licitante;

b) Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción consideradas por el licitante sean las adecuadas para


Página


DE ZAUTLA, PUEBLA

Que la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización congruente con las características, complejidad y magnitud de los

Que el procedimiento constructivo descrito por el licitante demuestre qurealizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos

satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecución considerado en su proposición; Las dependencias y entidades, de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos, determinarán en la convocatoria a la licitación pública, los aspectos que se verificarán en los estados financieros de los licitantes, entre otros:

Que el capital de trabajo del licitante cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en los dos primeros meses de ejecución de los trabajos, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su análisis financiero presentado;Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones, y

grado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la

En su caso, el grado de cumplimiento de los contratos celebrados por el licitante con entidades, conforme a los parámetros establecidos en la

a la licitación pública, para efectos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 36

De conformidad con las condiciones de pago, se deberán verificar, además de lo previsto en el los siguientes aspectos:

ándose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de

Que el programa de ejecución de los trabajos corresponda al plazo establecido por la convocante; Que los programas específicos cuantificados y calendarizados de suministros y utilización sean congruentes con el programa calendarizado de ejecución general de los trabajos; Que los programas de suministro y utilización de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construcción sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por el licitante y en el procedimiento constructivo

Que los suministros sean congruentes con el programa de ejecución general, en caso de que se requiera de equipo de instalación permanente, y

los insumos propuestos por el licitante correspondan a los periodos presentados en los programas;

De la maquinaria y equipo: Que la maquinaria y el equipo de construcción sean los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar los trabajos objeto de lapública, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por el licitante; Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción consideradas por el licitante sean las adecuadas para

N16N16N16N16----2015201520152015

Página 27 de 48

Que la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización congruente con las características, complejidad y magnitud de los

Que el procedimiento constructivo descrito por el licitante demuestre que éste conoce realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos

debe ser acorde con el programa de ejecución

n las características, complejidad y determinarán en la convocatoria a la licitación pública, los

financieros de los licitantes, entre otros: el financiamiento de los trabajos a

primeros meses de ejecución de los trabajos, de acuerdo a las su análisis financiero presentado;

grado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la

En su caso, el grado de cumplimiento de los contratos celebrados por el licitante con entidades, conforme a los parámetros establecidos en la convocatoria

de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 36

De conformidad con las condiciones de pago, se deberán verificar, además de lo previsto en el

ándose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de

Que el programa de ejecución de los trabajos corresponda al plazo

calendarizados de suministros y utilización sean congruentes con el programa calendarizado

Que los programas de suministro y utilización de materiales, mano de obra y es con los consumos y

rendimientos considerados por el licitante y en el procedimiento constructivo

Que los suministros sean congruentes con el programa de ejecución general, en caso de que se requiera de equipo de instalación permanente, y

los insumos propuestos por el licitante correspondan a los periodos

Que la maquinaria y el equipo de construcción sean los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar los trabajos objeto de la licitación pública, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo

Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción consideradas por el licitante sean las adecuadas para




2014-2018

desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde deberá ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construcciónpropuesto por el contratista o con las restricciones técnicas, cuando la dependencia o entidad

c) Que en la maquinaria y equipo de construcción, los rendimientos de éstos sean consideradosrendimientos que determinen los manualesasí como las características ambientales de la zrealizarse los trabajos;

III. De los materiales:a) Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el

licitante para eldesperdicios, mermas y, en su caso,material de que se trate, y

b) Que las características, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalacióncalidad y especificaciones generales yestablecidas en la convocatoria a la licitación pública, y

IV. De la mano de obra:a) Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y

suficiente para ejecutar losb) Que los rendimientos considerados se encuentren dentro

razonables ypropuesto por el licitante, tomando ende experiencias anteriores, así como las condicioneszona y las característicatrabajos, y

c) Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecución de los

Evaluación económica económica de las proposiciones bajo el mecanismo de evaluación binario se deberán verificar, entre otros, los siguientes aspectos:

I. Que cada documento contenga toda la información solicitada, yII. Que los precios a costo directo de los insumos pro

aceptables, es decir, que sean menores, iguales o no rebasen considerablemente el presupuesto de obra elaborado previamente por la convocante como parte del proyecto ejecutivo. Dicho presupuesto deberá considerar las condicionmercado nacional o de la zona o región en donde se ejecutarán los trabajos o, en su caso, en el mercado internacional, considerando los precios de manera individual o cómo inciden en su totalidad en la propuesta económica.

De conformidad con las condiciones de pago, se deberán verificar, además de lo previsto en el párrafo anterior, los siguientes aspectos:A. Tratándose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de

precios unitarios:


Página


DE ZAUTLA, PUEBLA

r el trabajo en las condiciones particulares donde deberá ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construcciónpropuesto por el contratista o con las restricciones técnicas, cuando la dependencia o entidad fije un procedimiento, y

la maquinaria y equipo de construcción, los rendimientos de éstos sean considerados como nuevos, para lo cual se deberán apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayanrealizarse los trabajos;

De los materiales: Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el licitante para el concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas y, en su caso, los usos de acuerdo con la vida útil del material de que se trate, y Que las características, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalación permanente sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares destablecidas en la convocatoria a la licitación pública, y

De la mano de obra: Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar los trabajos; Que los rendimientos considerados se encuentren dentrorazonables y aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el licitante, tomando en cuenta los rendimientos observados de experiencias anteriores, así como las condiciones ambientales de la zona y las características particulares bajo las cuales deben realizarse los

Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecución de los conceptos más significativos.

Evaluación económica por el Mecanismo de evaluación Binario.- Para leconómica de las proposiciones bajo el mecanismo de evaluación binario se deberán verificar, entre otros, los siguientes aspectos:

Que cada documento contenga toda la información solicitada, y Que los precios a costo directo de los insumos propuestos por el licitante sean

aceptables, es decir, que sean menores, iguales o no rebasen considerablemente el presupuesto de obra elaborado previamente por la convocante como parte del proyecto ejecutivo. Dicho presupuesto deberá considerar las condiciones vigentes en el mercado nacional o de la zona o región en donde se ejecutarán los trabajos o, en su caso, en el mercado internacional, considerando los precios de manera individual o cómo inciden en su totalidad en la propuesta económica.

con las condiciones de pago, se deberán verificar, además de lo previsto en el párrafo anterior, los siguientes aspectos:

Tratándose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de

N16N16N16N16----2015201520152015

Página 28 de 48

r el trabajo en las condiciones particulares donde deberá ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construcción propuesto por el contratista o con las restricciones técnicas, cuando la

la maquinaria y equipo de construcción, los rendimientos de éstos como nuevos, para lo cual se deberán apoyar en los

de los fabricantes respectivos, ona donde vayan a

Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los

de acuerdo con la vida útil del

Que las características, especificaciones y calidad de los materiales y permanente sean las requeridas en las normas de

particulares de construcción

Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y

Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los márgenes aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo

cuenta los rendimientos observados ambientales de la

s particulares bajo las cuales deben realizarse los

Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la

Para la evaluación económica de las proposiciones bajo el mecanismo de evaluación binario se deberán verificar,

puestos por el licitante sean aceptables, es decir, que sean menores, iguales o no rebasen considerablemente el presupuesto de obra elaborado previamente por la convocante como parte del proyecto

es vigentes en el mercado nacional o de la zona o región en donde se ejecutarán los trabajos o, en su caso, en el mercado internacional, considerando los precios de manera individual o

con las condiciones de pago, se deberán verificar, además de lo previsto en el

Tratándose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de




2014-2018

I. Del presupuesto de obra:a) Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el

importe del precio unitario;b) Que los importes de los precios unitarios sean anotados con número y con

letra, los cuales deberán ser coincidentes entre sí y con sus respectivos análisis; en análisis de precio unitario correspondiente o el consignadono se tenga dicho análisis, y

c) Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que correspondientes por parte de lase considerará para el análisis comparativo de las

II. Que el análisis, cálculo e integración de los precios unitacuerdo con lo establecido en este Reglamento, debiendo revisar:

a) Que los análisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos, deadicionales;

b) Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, equipos de construcción;

c) Que los precios básicos de adquisición de los materiales considerados en los análisisprecios vigentes en el mercado;

d) Que los costos básicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salariotrabajadores, conforme a lo previsto en

e) Que el cargo por el uso de herramienta menor se encuentre incluido, bastando para tal efectosobre el monto de la mano de obra requeridade trabajo de que se tr

f) Que los costos horarios por la utilización de la maquinaria y equipo de construcción se hayananalizarse para cada máquina o equipo,accesorios que tenga integrad

III. Que los análisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto

a) Que los costos de los materiales considerados por el licitante sean congruentes con la relacióncalidad especificadas en la convocatoria a la

b) Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante sean congruentes con elprevalezcan e

c) Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado concomo nuevos, para lo cual se tomarán


Página


DE ZAUTLA, PUEBLA

Del presupuesto de obra: todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el

importe del precio unitario; Que los importes de los precios unitarios sean anotados con número y con letra, los cuales deberán ser coincidentes entre sí y con sus respectivos análisis; en caso de diferencia, deberá prevalecer el que coincida con el del análisis de precio unitario correspondiente o el consignadono se tenga dicho análisis, y Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o más tengan errores, se efectuarán las correcciones correspondientes por parte de la convocante. El monto correcto será el que se considerará para el análisis comparativo de las proposiciones;

Que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, se haya realizado de establecido en este Reglamento, debiendo revisar:

Que los análisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales;

costos directos se integren con los correspondientes a materiales, instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de

construcción; Que los precios básicos de adquisición de los materiales considerados en los análisis correspondientes se encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado; Que los costos básicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario real a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto en este Reglamento; Que el cargo por el uso de herramienta menor se encuentre incluido, bastando para tal efecto que se haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra requerida para la ejecución del concepto de trabajo de que se trate, y Que los costos horarios por la utilización de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada máquina o equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga integrados;

Que los análisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en el “Reglamento”, debiendo además considerar:

Que los costos de los materiales considerados por el licitante sean congruentes con la relación de los costos básicos y con las normas de calidad especificadas en la convocatoria a la licitación pública;Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante sean congruentes con el tabulador de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutarán los trabajos, yQue los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado con base en el precio y rendimientos de éstos considerados como nuevos, para lo cual se tomarán como máximos los rendimient

N16N16N16N16----2015201520152015

Página 29 de 48

todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el

Que los importes de los precios unitarios sean anotados con número y con letra, los cuales deberán ser coincidentes entre sí y con sus respectivos

prevalecer el que coincida con el del análisis de precio unitario correspondiente o el consignado con letra cuando

Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el más tengan errores, se efectuarán las correcciones

convocante. El monto correcto será el que proposiciones;

arios, se haya realizado de establecido en este Reglamento, debiendo revisar:

Que los análisis de los precios unitarios estén estructurados con costos financiamiento, cargo por utilidad y cargos

costos directos se integren con los correspondientes a materiales, instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de

Que los precios básicos de adquisición de los materiales considerados en se encuentren dentro de los parámetros de

Que los costos básicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los real a los sueldos y salarios de los técnicos y

Que el cargo por el uso de herramienta menor se encuentre incluido,

que se haya determinado aplicando un porcentaje para la ejecución del concepto

Que los costos horarios por la utilización de la maquinaria y equipo de determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo

incluyendo, cuando sea el caso, los

Que los análisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de , debiendo además considerar:

Que los costos de los materiales considerados por el licitante sean costos básicos y con las normas de

licitación pública; Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante sean

tabulador de los salarios y con los costos reales que ejecutarán los trabajos, y

Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción se hayan base en el precio y rendimientos de éstos considerados

como máximos los rendimientos que




2014-2018

determinen los manuales de los fabricantes respectivos,características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos;

IV. Que los análisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto

a) Que el análisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo;

b) Que para el análisis de los cadecuadamente los correspondientes a las oficinas centrales del licitante, los que comprenderán únicamente los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del contratista encargado directamde los trabajos y los de campo necesarios para la dirección,administración de la obra, y

c) Que no se haya incluido algún cargo que, por sus características o conforme a la convocatoriaun precio unitario específico;

V. Que el análisis, cálculo e integración del costo financiero se haya determinado considerando lo siguiente:

a) Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le serán otorgados al contratista, duranteconsideren la periodicidad y su plazo demonto de las estimaciones la amortización de los anticipos;

b) Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos

c) Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador económico específico;

d) Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecución valorizado con

e) Que la mecánica para el anempleada por el licitanteConvocatoria a la licitación pública

VI. Que el cargo por utilidad fijado por el licitante se encuentre de acuerdo a lo previsto en el “Reglamento”

VII. Que el importe total de la proposición sea congruente que la integran, y

VIII. Que los programas específicos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y equipocongruentes con el programa detrabajos.

En el supuesto a que se refiere el párrafo cuarto del artículo 38 de la Ley, la convocante solicitará que se realicen las aclaraciones pertinentes o que se aporte docinformación adicional mediante escrito dirigido al licitante, el cual se notificará en el domicilio que éste haya señalado o bien, a través de CompraNet, caso en el cual la convocante deberá enviar


Página


DE ZAUTLA, PUEBLA

determinen los manuales de los fabricantes respectivos,características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los

Que los análisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en este Reglamento, debiendo además considerar:

Que el análisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo; Que para el análisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los correspondientes a las oficinas centrales del licitante, los que comprenderán únicamente los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del contratista encargado directamde los trabajos y los de campo necesarios para la dirección,administración de la obra, y Que no se haya incluido algún cargo que, por sus características o conforme a la convocatoria a la licitación pública, deba pagarse aplicando

ecio unitario específico; Que el análisis, cálculo e integración del costo financiero se haya determinado

siguiente: Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le serán otorgados al contratista, durante el ejercicio del contrato y del pago de las estimaciones, consideren la periodicidad y su plazo de trámite y pago, deduciendo del monto de las estimaciones la amortización de los anticipos;Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos; Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador económico específico; Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecución valorizado con montos mensuales, y Que la mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada por el licitante sea congruente con lo que se establezca en la

onvocatoria a la licitación pública Nacional, Que el cargo por utilidad fijado por el licitante se encuentre de acuerdo a lo previsto

”; Que el importe total de la proposición sea congruente con todos los documentos

Que los programas específicos de erogaciones de materiales, mano de obra y equipo de construcción y de instalación permanente,

congruentes con el programa de erogaciones de la ejecución general de los

En el supuesto a que se refiere el párrafo cuarto del artículo 38 de la Ley, la convocante que se realicen las aclaraciones pertinentes o que se aporte doc

información adicional mediante escrito dirigido al licitante, el cual se notificará en el domicilio que éste haya señalado o bien, a través de CompraNet, caso en el cual la convocante deberá enviar

N16N16N16N16----2015201520152015

Página 30 de 48

determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los

Que los análisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de n este Reglamento, debiendo además considerar:

Que el análisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondiente, anotando el monto total y su equivalente

ostos indirectos se hayan considerado adecuadamente los correspondientes a las oficinas centrales del licitante, los que comprenderán únicamente los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del contratista encargado directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la dirección, supervisión y

Que no se haya incluido algún cargo que, por sus características o a la licitación pública, deba pagarse aplicando

Que el análisis, cálculo e integración del costo financiero se haya determinado

Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le serán otorgados al y del pago de las estimaciones, trámite y pago, deduciendo del

monto de las estimaciones la amortización de los anticipos; Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la

Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador

Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de

álisis y cálculo del costo por financiamiento sea congruente con lo que se establezca en la

Que el cargo por utilidad fijado por el licitante se encuentre de acuerdo a lo previsto

con todos los documentos

Que los programas específicos de erogaciones de materiales, mano de obra y de construcción y de instalación permanente, sean

la ejecución general de los

En el supuesto a que se refiere el párrafo cuarto del artículo 38 de la Ley, la convocante que se realicen las aclaraciones pertinentes o que se aporte documentación o

información adicional mediante escrito dirigido al licitante, el cual se notificará en el domicilio que éste haya señalado o bien, a través de CompraNet, caso en el cual la convocante deberá enviar




2014-2018

un aviso al licitante en la dirección de corrproposición, informándole que existe un requerimiento en CompraNet. En todo caso, la convocante recabará el acuse respectivo con el que se acredite de forma indubitable la entrega y recepción correspondiente. Lo anterior se hará constar en el fallo a que se refiere el artículo 39 de la Ley.

Las ofertas que satisfagantécnicas y económicamente solventes y, solo estas serán objeto del análisis.

El hecho de haber sido aceptada cualquier empresa en proposición en el mismo no significa que se considera definitivamente su capacidad real y efectiva para ejecutar la obra.

No serán objeto de evaluación las condiciones establectengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito, cuyo incumplimiento por sí mismo, no afecte la solvencia de las propuestas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus propuestas.

Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará de entre los licitantes, a aquél cuya propuesta resulte solvente por que reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones r

Atendiendo a las características de cada obra o servicio, se podrá determinar la conveniencia de utilizar el mecanismo de puntos y porcentajes para evaluar las proposiciones. En los procedimientos en que se opte por la utilización de dicho mecanponderación para las personas con discapacidad o la empresa que cuente con trabajadores con discapacidad cuando menos en un cinco por ciento de la totalidad de su planta de empleados, cuya alta en el régimen obligatorio del Inmeses de antelación al acto de presentación y apertura de proposiciones, misma que se comprobará con el aviso de alta correspondiente.

Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato selicitantes, a aquél cuya proposición resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante, y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien proposición que asegure las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

En las licitaciones públicas que cuenten con la participación de un testigo social, éste invariablemente deberá ser invitado al mismo. Igualmente será convocado un representante del órgano interno de control de la dependencia o entidad de que se trate.

Las dependencias y entidades realizarán la adjudicación de los contratos a los licitantes cuyaproposición cumpla lo dispuesto en el quinto párrafo del artículo 38 de la Ley y, según corresponda, conforme a lo siguiente:

I. La proposición que hubiera ofertado el precio más bajo, en el supuesto de que la evaluación se haya realizado utilizando el mecanismo de evaluación binario, y


Página


DE ZAUTLA, PUEBLA

un aviso al licitante en la dirección de correo electrónico que haya proporcionado en su proposición, informándole que existe un requerimiento en CompraNet. En todo caso, la convocante recabará el acuse respectivo con el que se acredite de forma indubitable la entrega y

anterior se hará constar en el fallo a que se refiere el artículo 39 de

satisfagan todos los aspectos anteriores, se calificaran como solventes técnicas y económicamente solventes y, solo estas serán objeto del análisis.

e haber sido aceptada cualquier empresa en la licitación, de haber admitido su proposición en el mismo no significa que se considera definitivamente su capacidad real y efectiva

No serán objeto de evaluación las condiciones establecidas por las convocantes que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito, cuyo incumplimiento por sí mismo, no

puestas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus propuestas.

Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará de entre los propuesta resulte solvente por que reúne, conforme a los criterios de

adjudicación establecidos en las bases, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones r

Atendiendo a las características de cada obra o servicio, se podrá determinar la conveniencia de utilizar el mecanismo de puntos y porcentajes para evaluar las proposiciones. En los procedimientos en que se opte por la utilización de dicho mecanismo se deberá establecer una ponderación para las personas con discapacidad o la empresa que cuente con trabajadores con discapacidad cuando menos en un cinco por ciento de la totalidad de su planta de empleados, cuya alta en el régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social se haya dado con seis meses de antelación al acto de presentación y apertura de proposiciones, misma que se comprobará con el aviso de alta correspondiente.

Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará de entre los aquél cuya proposición resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de

adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación, las condiciones legales, técnicas y convocante, y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien proposición que asegure las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

En las licitaciones públicas que cuenten con la participación de un testigo social, éste variablemente deberá ser invitado al mismo. Igualmente será convocado un representante del

órgano interno de control de la dependencia o entidad de que se trate. Las dependencias y entidades realizarán la adjudicación de los contratos a los licitantes cuya

proposición cumpla lo dispuesto en el quinto párrafo del artículo 38 de la Ley y, según corresponda,

La proposición que hubiera ofertado el precio más bajo, en el supuesto de que la evaluación canismo de evaluación binario, y

N16N16N16N16----2015201520152015

Página 31 de 48

eo electrónico que haya proporcionado en su proposición, informándole que existe un requerimiento en CompraNet. En todo caso, la convocante recabará el acuse respectivo con el que se acredite de forma indubitable la entrega y

anterior se hará constar en el fallo a que se refiere el artículo 39 de

todos los aspectos anteriores, se calificaran como solventes

de haber admitido su proposición en el mismo no significa que se considera definitivamente su capacidad real y efectiva

idas por las convocantes que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito, cuyo incumplimiento por sí mismo, no

puestas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a

Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará de entre los propuesta resulte solvente por que reúne, conforme a los criterios de

adjudicación establecidos en las bases, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respetivas.

Atendiendo a las características de cada obra o servicio, se podrá determinar la conveniencia de utilizar el mecanismo de puntos y porcentajes para evaluar las proposiciones. En

ismo se deberá establecer una ponderación para las personas con discapacidad o la empresa que cuente con trabajadores con discapacidad cuando menos en un cinco por ciento de la totalidad de su planta de empleados,

stituto Mexicano del Seguro Social se haya dado con seis meses de antelación al acto de presentación y apertura de proposiciones, misma que se

adjudicará de entre los aquél cuya proposición resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de

adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación, las condiciones legales, técnicas y convocante, y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que asegure las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad,

En las licitaciones públicas que cuenten con la participación de un testigo social, éste variablemente deberá ser invitado al mismo. Igualmente será convocado un representante del

Las dependencias y entidades realizarán la adjudicación de los contratos a los licitantes cuya proposición cumpla lo dispuesto en el quinto párrafo del artículo 38 de la Ley y, según corresponda,

La proposición que hubiera ofertado el precio más bajo, en el supuesto de que la evaluación




2014-2018

II. La proposición que haya obtenido el mayor puntaje o ponderación, cuando se aplique el mecanismo de puntos o porcentajes.

En caso de empate entre los licitantes cuyas proposiciones resulten solventes, éste se resolverá en términos del penúltimo párrafo del artículo 38 de la Ley. Si no fuere factible resolver el empate en los términos del citado artículo, la adjudicación del contrato se efectuará en favor del licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculaciónpropio acto de fallo, el cual consistirá en depositar en una urna transparente los boletos con el nombre de cada licitante empatado, de la que se extraerá en primer lugar el boleto del licitante ganador y, posteriormente, los demás boletos de los licitantes que resultaron empatados, con lo que se determinarán los subsecuentes lugares que ocuparán tales proposiciones.

En caso de que no se haya previsto dar a conocer el fallo en junta pública, el sorteo por insaculación se llevará a cabo previa invitación por escrito que realice el Área responsable de la contratación a los licitantes, a un representante del órgano interno de control y al testigo social cuando éste participe en el procedimiento de licitación pública, debiendo lefirmarán los asistentes, sin que la inasistencia, la negativa o la falta de firma en el acta respectiva de los licitantes e invitados, invalide el acto. 2.4.3. Experiencia Técnica y Capacidad Financiera d el Licitante.presentar en su propuesta dedocumentación que los que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares, con la identificación de los trabajos realizados por el licitante y su comprobable su participación, anotando elimportes totales, importes ejercidos o por ejercer y lascaso.

El “Convocante” establece comosatisfactorio de los contratos celebrados por los licitantes, que dichos contratos tengan la especialidad, las características, magnitud y complejidad de los trabajos similares de ésta Convocatoria y finiquitados al 100%, y en caso de obras en proceso con un avance del 85%.

Los que acrediten la capacidad financiera, financieros dictaminados o no de los últimos dos ejercicios fiscales o, en caso de empresas de nueva creación, los más actualizados a la fecha de presentación de proposiciones, con el contenido y alcance que requiera la Convocante.

El “Convocante” establece que este punto queda solventado con presentar la Cédula del padrón de contratistas en el que se ha ve 2.4.4. Abstención de recibir Proposiciones en el Acto de Apertura.abstendrá de recibir proposiciones

a).- Cuando las Proposicionesdespués del día, lugar y horaRecuadro Superior), para llevar a caboel Artículo 59 del “Reglamento”

2.4.5. Causas para el Desechamientofundamento en lo dispuesto por


Página


DE ZAUTLA, PUEBLA

La proposición que haya obtenido el mayor puntaje o ponderación, cuando se aplique el mecanismo de puntos o porcentajes.

En caso de empate entre los licitantes cuyas proposiciones resulten solventes, éste se n términos del penúltimo párrafo del artículo 38 de la Ley. Si no fuere factible resolver el

empate en los términos del citado artículo, la adjudicación del contrato se efectuará en favor del licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que realice la convocante en el propio acto de fallo, el cual consistirá en depositar en una urna transparente los boletos con el nombre de cada licitante empatado, de la que se extraerá en primer lugar el boleto del licitante

os demás boletos de los licitantes que resultaron empatados, con lo que se determinarán los subsecuentes lugares que ocuparán tales proposiciones.

En caso de que no se haya previsto dar a conocer el fallo en junta pública, el sorteo por vará a cabo previa invitación por escrito que realice el Área responsable de la

contratación a los licitantes, a un representante del órgano interno de control y al testigo social cuando éste participe en el procedimiento de licitación pública, debiendo levantarse el acta que firmarán los asistentes, sin que la inasistencia, la negativa o la falta de firma en el acta respectiva de los licitantes e invitados, invalide el acto.

2.4.3. Experiencia Técnica y Capacidad Financiera d el Licitante. - El licitante presentar en su propuesta de esta Convocatoria a la Licitación Pública Nacional

los que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares, con trabajos realizados por el licitante y su personal, en los que sea

comprobable su participación, anotando el nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, según el

El “Convocante” establece como parámetro para determinar el grado de cumplimiento satisfactorio de los contratos celebrados por los licitantes, que dichos contratos tengan la especialidad, las características, magnitud y complejidad de los trabajos similares de ésta

iquitados al 100%, y en caso de obras en proceso con un avance del 85%.editen la capacidad financiera, como declaraciones fiscales, estados

financieros dictaminados o no de los últimos dos ejercicios fiscales o, en caso de empresas de eación, los más actualizados a la fecha de presentación de proposiciones, con el

contenido y alcance que requiera la Convocante. El “Convocante” establece que este punto queda solventado con presentar la Cédula del

padrón de contratistas en el que se ha verificado la capacidad financiera.

Proposiciones en el Acto de Apertura. - Eabstendrá de recibir proposiciones que presenten el siguiente caso:

Cuando las Proposiciones se pretendan entregar de manera extemporánea, es decir,y hora establecidos en la Convocatoria a la Licitación Pública

llevar a cabo el acto de presentación y apertura, de conformidad con “Reglamento”.

Desechamiento de las Proposiciones.- La Convocante, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 31 fracción XXIII de la “Ley” y Artículo

N16N16N16N16----2015201520152015

Página 32 de 48

La proposición que haya obtenido el mayor puntaje o ponderación, cuando se aplique el

En caso de empate entre los licitantes cuyas proposiciones resulten solventes, éste se n términos del penúltimo párrafo del artículo 38 de la Ley. Si no fuere factible resolver el

empate en los términos del citado artículo, la adjudicación del contrato se efectuará en favor del que realice la convocante en el

propio acto de fallo, el cual consistirá en depositar en una urna transparente los boletos con el nombre de cada licitante empatado, de la que se extraerá en primer lugar el boleto del licitante

os demás boletos de los licitantes que resultaron empatados, con lo que

En caso de que no se haya previsto dar a conocer el fallo en junta pública, el sorteo por vará a cabo previa invitación por escrito que realice el Área responsable de la

contratación a los licitantes, a un representante del órgano interno de control y al testigo social vantarse el acta que

firmarán los asistentes, sin que la inasistencia, la negativa o la falta de firma en el acta respectiva de

El licitante deberá esta Convocatoria a la Licitación Pública Nacional, la

los que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares, con personal, en los que sea

nombre de la contratante, descripción de las obras, fechas previstas de terminaciones, según el

parámetro para determinar el grado de cumplimiento satisfactorio de los contratos celebrados por los licitantes, que dichos contratos tengan la especialidad, las características, magnitud y complejidad de los trabajos similares de ésta

iquitados al 100%, y en caso de obras en proceso con un avance del 85%. como declaraciones fiscales, estados

financieros dictaminados o no de los últimos dos ejercicios fiscales o, en caso de empresas de eación, los más actualizados a la fecha de presentación de proposiciones, con el

El “Convocante” establece que este punto queda solventado con presentar la Cédula del

El “Convocante” se

extemporánea, es decir, Convocatoria a la Licitación Pública (en el

de conformidad con

La Convocante, con ” y Artículo 69 del




2014-2018

“Reglamento”; En la convocatoria a la licitación públicacausas de desechamiento de proposiciones, las cuales deberán estar vinculadas a los criterios de evaluación que para cada caso se establezcan, de conformidad con lo dispuesto en las fracciones XXII y XXIII del artículo 31 de la Ley.Se consideran causas para el desechamiento de las proposiciones, las siguientes:

I. La falta de información o documentos que imposibiliten determinar su solvencia;II. El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas respecto de las

cuales se haya establecido afectarían la solvencia de la proposición;

III. Se acredite fehacientemente con la documentación idónea que la información o documentación proporcionada por los licitantes es falsa;

IV. La ubicación del licitante en alguno de los supuestos señalados en los artículos 31, fracción XXIII, 51 y 78, penúltimo párrafo de la Ley;

V. La falta de presentación de los escritos o manifiestos a que se refiere la fracción VIII del artículo 34 de este Reglamento, y

VI. Aquéllas que por las características, magnitud y complejidad de los trabajos a realizar, la convocante determine establecer expresamente en la convocatoria a la licitación pública porque afectan directamente la solvencia de la proposición.

El “Convocante” con fundamentexpresamente las siguientes causas de solvencia de la proposición.

a).- Se compruebe que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar los costoslos trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

b).- Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección y ejecución de los trabajos, no cuenten con la experiencia y capacidad requerida administración y ejecución de los trabajos.

c).- Que la planeación integral propuesta por de los trabajos, no sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos y con el procedimiento constructivo.

d).- Para los efectos de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 40 de la Ley, se considera que los precios de los insumos contenidos en las proposiciones no son aceptables cuando se propongan importes que seandesprendan de la investigación de mercado que se realice para la presupuestación de los trabajos, o bien, no siendo notoriamente superiores, rebasen el presupuesto elaborado de manera previa por parte de la convocante

e).- Cuando Modifiquen claves del Concepto, y/o la unidad de medición del concepto y/o falte algún concepto del Catalogo proporcionado por el “Convocante”.

f).- El Catálogo de conceptos presente tachaduras o enmendaduras, o no tenga firmas en cada hoja.

g).- El postor o su representante no firmen alguno de los documentos que convocatoria, o bien falte folio


Página


DE ZAUTLA, PUEBLA

a convocatoria a la licitación pública deberá contener una relación de lascausas de desechamiento de proposiciones, las cuales deberán estar vinculadas a los criterios de evaluación que para cada caso se establezcan, de conformidad con lo dispuesto en las fracciones XXII y XXIII del artículo 31 de la Ley.

ara el desechamiento de las proposiciones, las siguientes:La falta de información o documentos que imposibiliten determinar su solvencia;El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas respecto de las cuales se haya establecido expresamente en la convocatoria a la licitación pública que afectarían la solvencia de la proposición; Se acredite fehacientemente con la documentación idónea que la información o documentación proporcionada por los licitantes es falsa;

citante en alguno de los supuestos señalados en los artículos 31, fracción XXIII, 51 y 78, penúltimo párrafo de la Ley; La falta de presentación de los escritos o manifiestos a que se refiere la fracción VIII del artículo 34 de este Reglamento, y

que por las características, magnitud y complejidad de los trabajos a realizar, la convocante determine establecer expresamente en la convocatoria a la licitación pública porque afectan directamente la solvencia de la proposición.

mento en el Artículo 69 fracción VI, ha determinado establecer expresamente las siguientes causas de Desechamiento por que afectan directamente la

Se compruebe que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar los costoso cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los

Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección y ejecución de los trabajos, no cuenten con la experiencia y capacidad requerida para llevar la adecuada administración y ejecución de los trabajos.

Que la planeación integral propuesta por el Licitante para el desarrollo y organización de los trabajos, no sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los

on el procedimiento constructivo.

Para los efectos de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 40 de la Ley, se considera que los precios de los insumos contenidos en las proposiciones no son aceptables cuando se propongan importes que sean notoriamente superiores a los que se desprendan de la investigación de mercado que se realice para la presupuestación de los trabajos, o bien, no siendo notoriamente superiores, rebasen el presupuesto elaborado de manera previa por parte de la convocante y no sea factible pagarlos.

o cambien las cantidades del Catálogo de conceptos, y/o las claves del Concepto, y/o la unidad de medición del concepto y/o falte algún concepto del

proporcionado por el “Convocante”.

El Catálogo de conceptos presente tachaduras o enmendaduras, o no tenga firmas

representante no firmen alguno de los documentos que convocatoria, o bien falte folio y el documento no tenga continuidad.

N16N16N16N16----2015201520152015

Página 33 de 48

deberá contener una relación de las causas de desechamiento de proposiciones, las cuales deberán estar vinculadas a los criterios de evaluación que para cada caso se establezcan, de conformidad con lo dispuesto en las fracciones

ara el desechamiento de las proposiciones, las siguientes: La falta de información o documentos que imposibiliten determinar su solvencia; El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas respecto de las

expresamente en la convocatoria a la licitación pública que

Se acredite fehacientemente con la documentación idónea que la información o

citante en alguno de los supuestos señalados en los artículos 31,

La falta de presentación de los escritos o manifiestos a que se refiere la fracción VIII del

que por las características, magnitud y complejidad de los trabajos a realizar, la convocante determine establecer expresamente en la convocatoria a la licitación pública

a determinado establecer por que afectan directamente la

Se compruebe que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar los costos de o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los

Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección y ejecución de los para llevar la adecuada

para el desarrollo y organización de los trabajos, no sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los

Para los efectos de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 40 de la Ley, se considera que los precios de los insumos contenidos en las proposiciones no son

notoriamente superiores a los que se desprendan de la investigación de mercado que se realice para la presupuestación de los trabajos, o bien, no siendo notoriamente superiores, rebasen el presupuesto elaborado de

logo de conceptos, y/o las claves del Concepto, y/o la unidad de medición del concepto y/o falte algún concepto del

El Catálogo de conceptos presente tachaduras o enmendaduras, o no tenga firmas

representante no firmen alguno de los documentos que indican en la




2014-2018

h).- En los análisis detallados de precios unitarios hagan intervenir, destajos o lotes por concepto de mano de obra, materiales y equipo. Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas elaboración de las Tarjetas de Precios

i).- Incluyan IVA en cualPE-1 Catalogo de Conceptos.

j).- No contengan completas las tarjetas de los análisis de básicos auxiliares, de costos horarios activos, y sustento de las tarjetas de análisis detallados de precios unitarios, así como la omisión de categorías y salarios del personal obrero, y costos uni.que intervengan en los análisis detallados de precios unitarios para la ejecución de la obra.

k).- No contengan completos y actualizados los datos para el análisis del factor de integración de salario real, (Salario Mínimo IMSS, tales como: Enfermedades y Maternidad, la aporprestaciones en especie; prestaciones en dinero; y prestaciones en especie “adicional”).

l).- No respeten las especificaciones yconceptos solicitados en el efectuar sus análisis detallados de precios

m).- No contengan el total propuesta ordenados de acuerdo en que se presentan en el catálogo de conceptos.

n).- Propongan alternativas que modifiquen las condiciones estConvocante en estas bases y conforme a las cuales se desarrollará la

o).- No se presenten los datos desglosados de acuerdo al ejemplo considerado en el análisis para la determinación del análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, o bien no esté determinado conforme a lo que estipula el Públicas y Servicios Relacionados con las mismas

p).- No se presenten los datos desglosados de acuerdo al ejemplo considerado en el análisis para la determinación del análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento o bien que no estéde la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas

q).- No se presenten los datos desglosados de acuerdo al ejemplo considerado en el análisis para la determinación de la Utilidad propuestalos análisis mencionados, no estén determinados conforme a lo que estipula el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas

r).- No contengan completos los documentos, análisis y listadoshaya omitido algún requisito, información y datos.mercado en la zona o región.

s).- No sean congruentes los programas de utilización de maquinaria y equipo, adquisición de materiales, utilización de manoy la relación de datos básicos de maquinaria y equipo, materiales y mano de obra,explosión de insumos con dichos programas.


Página


DE ZAUTLA, PUEBLA

análisis detallados de precios unitarios hagan intervenir, destajos o lotes por concepto de mano de obra, materiales y equipo. O no hayan considerado lo indicadoReglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas

arjetas de Precios Unitarios.

Incluyan IVA en cualquier documento de la propuesta, con excepción del Catalogo de Conceptos.

No contengan completas las tarjetas de los análisis de básicos auxiliares, de costos horarios activos, o integración de cuadrillas, utilizados a su vez en la integración y sustento de las tarjetas de análisis detallados de precios unitarios, así como la omisión de categorías y salarios del personal obrero, y costos unitarios de materiales e insumos, que intervengan en los análisis detallados de precios unitarios para la ejecución de la

No contengan completos y actualizados los datos para el análisis del factor de integración de salario real, (Salario Mínimo General del D. F.; Primas de cotización del IMSS, tales como: Enfermedades y Maternidad, la aportación patronal correspondiente prestaciones en especie; prestaciones en dinero; y prestaciones en especie “adicional”).

No respeten las especificaciones y los alcances descritos para cada uno de los solicitados en el Catálogo de Conceptos emitido por el “Convocante”

análisis detallados de precios unitarios correspondientes.

No contengan el total de los precios unitarios de los conceptos de trabajopropuesta ordenados de acuerdo en que se presentan en el catálogo de conceptos.

Propongan alternativas que modifiquen las condiciones establecidas por el estas bases y conforme a las cuales se desarrollará la licitación.

No se presenten los datos desglosados de acuerdo al ejemplo considerado en el análisis para la determinación del análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, o bien no esté determinado conforme a lo que estipula el Reglamento de laPúblicas y Servicios Relacionados con las mismas.

No se presenten los datos desglosados de acuerdo al ejemplo considerado en el análisis para la determinación del análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento o bien que no esté determinado conforme a lo que estipula el de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

No se presenten los datos desglosados de acuerdo al ejemplo considerado en el análisis para la determinación de la Utilidad propuesta por el licitante. O bien cualquiera de los análisis mencionados, no estén determinados conforme a lo que estipula el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas

No contengan completos los documentos, análisis y listados solicitados, o que se haya omitido algún requisito, información y datos. O no contengan costos vigentes de mercado en la zona o región.

No sean congruentes los programas de utilización de maquinaria y equipo, adquisición de materiales, utilización de mano de obra, así como los de montos mensuales y la relación de datos básicos de maquinaria y equipo, materiales y mano de obra,

con dichos programas.

N16N16N16N16----2015201520152015

Página 34 de 48

análisis detallados de precios unitarios hagan intervenir, destajos o lotes por no hayan considerado lo indicado en el

Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para la

on excepción del Documento

No contengan completas las tarjetas de los análisis de básicos auxiliares, o análisis integración de cuadrillas, utilizados a su vez en la integración

y sustento de las tarjetas de análisis detallados de precios unitarios, así como la omisión tarios de materiales e insumos,

que intervengan en los análisis detallados de precios unitarios para la ejecución de la

No contengan completos y actualizados los datos para el análisis del factor de General del D. F.; Primas de cotización del

tación patronal correspondiente a: prestaciones en especie; prestaciones en dinero; y prestaciones en especie “adicional”).

para cada uno de los Catálogo de Conceptos emitido por el “Convocante”, para

conceptos de trabajo, de la propuesta ordenados de acuerdo en que se presentan en el catálogo de conceptos.

ablecidas por el licitación.

No se presenten los datos desglosados de acuerdo al ejemplo considerado en el análisis para la determinación del análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, o

Reglamento de la Ley de Obras

No se presenten los datos desglosados de acuerdo al ejemplo considerado en el análisis para la determinación del análisis, cálculo e integración del costo por

determinado conforme a lo que estipula el Reglamento

No se presenten los datos desglosados de acuerdo al ejemplo considerado en el por el licitante. O bien cualquiera de

los análisis mencionados, no estén determinados conforme a lo que estipula el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

solicitados, o que se no contengan costos vigentes de

No sean congruentes los programas de utilización de maquinaria y equipo, de obra, así como los de montos mensuales

y la relación de datos básicos de maquinaria y equipo, materiales y mano de obra,




2014-2018

t).- No se ajusten los programas y montos mensuales de trabajo a los tiempos de ejecución establecidos por la Convocante.

u).- Alteren la información contenida en los formatos en cuanto se requiere a la preparación, aclaraciones, aperturas evaluaciones y todo lo referente a los requisitos, de forma o de fondo, determinados en estas bases y sus anexos.

v).- No contengan las especificaciones solicitadas y en los formatos que se anexan a la Convocatoria a la licitación pública.

w).- No respete la indicación de que: Ninguna de las condiciones contenidas en la presente Convocatoria, así como de las propuestas presenta

x).- No consideren la maquinaria y equipo, y/o materiales y/o mano de obra, necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.

2.4.6. Criterios para Corrección de Errores en las Proposiciones.lo establecido en los artículos 65Relacionados con las Mismas Apartado A que hayan sido determinadas como aceptables, en caso de existir cualquier error en ldocumentos en los que se expresen resultados de operaciones aritméticas, serán corregidos por la Convocante conforme a los siguientes criterios:

a).- En el Catálogo de Conceptos, cuando existan discrepancias entre lde los precios unitarios, expresadosiempre y cuando coincida con de P. U. correspondiente, el cual, rige sobre los precios expresados en el catalogo de conceptos.

b).- En el Catálogo de Conceptos, si existen diferencias en los importes de los conceptos que resulten de multiplicar el precio unitario correcto o corregido, por las cantidades de obra correspondientes, se corregirán los importes resultantes para cada unde los conceptos en los que se presente este caso.

c).- El importe total de la Proposición será ajustado por la Convocante de acuerdo a la aplicación de los criterios anteriormente mencionados.

d).- Si el Licitante no aceptmotivado por la corrección de errores, conforme a los criterios anteriormente indicados, proposición será desechada

2.4.7. Ninguna de las condicionesPública Nacional no podrán ser nartículos 27 párrafo IV, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Las condiciones contenidas en la proposiciones presentadas por los licitantes no podrán ser negociadas, sin perjuicio de que la convocante pueda solicitar a los licitantes aclaraciones o información adicional en los términos del artículo 38 de esta Ley.


Página


DE ZAUTLA, PUEBLA

No se ajusten los programas y montos mensuales de trabajo a los tiempos de ablecidos por la Convocante.

Alteren la información contenida en los formatos en cuanto se requiere a la preparación, aclaraciones, aperturas evaluaciones y todo lo referente a los requisitos, de forma o de fondo, determinados en estas bases y sus anexos.

No contengan las especificaciones solicitadas y en los formatos que se anexan a la Convocatoria a la licitación pública.

No respete la indicación de que: Ninguna de las condiciones contenidas en la presente Convocatoria, así como de las propuestas presentadas podrán ser negociadas.

No consideren la maquinaria y equipo, y/o materiales y/o mano de obra, necesarios la correcta ejecución de los trabajos.

2.4.6. Criterios para Corrección de Errores en las Proposiciones. - De conformidad con 65 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios

Apartado A Fracción I, Inciso c).-, en las proposiciones económicas que hayan sido determinadas como aceptables, en caso de existir cualquier error en ldocumentos en los que se expresen resultados de operaciones aritméticas, serán corregidos por la Convocante conforme a los siguientes criterios:

logo de Conceptos, cuando existan discrepancias entre lexpresados en números y letras, prevalecerá el marcado con letra,

siempre y cuando coincida con el monto del precio que se expresa en la tarjeta de análisis de P. U. correspondiente, el cual, rige sobre los precios expresados en el catalogo de

En el Catálogo de Conceptos, si existen diferencias en los importes de los conceptos que resulten de multiplicar el precio unitario correcto o corregido, por las cantidades de obra correspondientes, se corregirán los importes resultantes para cada unde los conceptos en los que se presente este caso.

El importe total de la Proposición será ajustado por la Convocante de acuerdo a la aplicación de los criterios anteriormente mencionados.

Si el Licitante no aceptara el ajuste del importe total de su Proposición, motivado por la corrección de errores, conforme a los criterios anteriormente indicados,

desechada.

condiciones contenidas en la Convocatoria a la Licitación no podrán ser n egociadas.- De conformidad con lo establecido en los V, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas,

Las condiciones contenidas en la Convocatoria a la Licitación Pública Nacionalproposiciones presentadas por los licitantes no podrán ser negociadas, sin perjuicio de que la convocante pueda solicitar a los licitantes aclaraciones o información adicional en los términos del

N16N16N16N16----2015201520152015

Página 35 de 48

No se ajusten los programas y montos mensuales de trabajo a los tiempos de

Alteren la información contenida en los formatos en cuanto se requiere a la preparación, aclaraciones, aperturas evaluaciones y todo lo referente a los requisitos, de

No contengan las especificaciones solicitadas y en los formatos que se anexan a la

No respete la indicación de que: Ninguna de las condiciones contenidas en la das podrán ser negociadas.

No consideren la maquinaria y equipo, y/o materiales y/o mano de obra, necesarios

De conformidad con eglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios

, en las proposiciones económicas que hayan sido determinadas como aceptables, en caso de existir cualquier error en los documentos en los que se expresen resultados de operaciones aritméticas, serán corregidos por

logo de Conceptos, cuando existan discrepancias entre los montos s en números y letras, prevalecerá el marcado con letra,

del precio que se expresa en la tarjeta de análisis de P. U. correspondiente, el cual, rige sobre los precios expresados en el catalogo de

En el Catálogo de Conceptos, si existen diferencias en los importes de los conceptos que resulten de multiplicar el precio unitario correcto o corregido, por las cantidades de obra correspondientes, se corregirán los importes resultantes para cada uno

El importe total de la Proposición será ajustado por la Convocante de acuerdo a

l de su Proposición, motivado por la corrección de errores, conforme a los criterios anteriormente indicados, su

Convocatoria a la Licitación De conformidad con lo establecido en los

V, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Nacional y en las

proposiciones presentadas por los licitantes no podrán ser negociadas, sin perjuicio de que la convocante pueda solicitar a los licitantes aclaraciones o información adicional en los términos del




2014-2018

2.5. Adjudicación del Contrato 2.5.1. Notificación del Fallo de la Licitación.cabo en el Salón de Cabildos el día en el cierre del Acto de Presentación y Apertura de la Propuesta. fundamento en los artículos 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En caso de que se declare desierta la licitación,motivaron.

En el fallo no se deberá incluir información reservada o confidencial, en los términos de las disposiciones aplicables.

En junta pública se dará a conocer el fallo de la licitación, a la que librementlos licitantes que hubieren presentado proposiciones, entregándoseles copia del mismo y levantándose el acta respectiva. Asimismo, el contenido del fallo se difundirá a través de CompraNet el mismo día en que se emita. A los licitantes quese les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el acta de fallo se encuentra a su disposición en CompraNet.

Con la notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadade éste serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados en el fallo.

Cuando el fallo no se dé a conocer en la junta pública referida en el cuarto párrafo de este artículo, el contenido del mismo se difundirá a través de CompraNet el mismo día en que se emita, para efectos de su notificación a los licitantes. A los licitantes se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el fallo se encuentra a su disposición en CompraNet.

Contra el fallo no procederá recurso alguno; términos del Título Séptimo, Capítulo Primero de la

Previo a la firma del contrato, el licitante a quien se le haya adjudicado el mismo deberá presentar, para su cotejo, original o copia certificada de los siguientes documentos:

l. Tratándose de persona moral, testimonio de la escritura pública en la que conste que fue constituida conforme a las leyes mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional, o

II. Tratándose de persona física, copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, carta de naturalización respectiva, expedida por la autoridad competente, así como la documentación con la que acredite tener su domicilio legal en el territorio nacional

2.5.2. Inconformidades que podrán interponer los Li citantes.procederá recurso alguno; sin embargo procederá la inconformidad en términos del Título Séptimo, Capítulo Primero de la “Ley”.

Los Licitantes podrán interponer sus en los términos que establece el artículo 83 y 84 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, misma que a la letra dice:

La Secretaría de la Función Pública conocerá de las incontra los actos de los procedimientos de licitación pública o que se indican a continuación:


Página


DE ZAUTLA, PUEBLA

Contrato

2.5.1. Notificación del Fallo de la Licitación. - El Acto de Fallo de la Licitación se llevará a el día 30 de Julio de 2015 a las 13:00 horas, o en su Caso definido

en el cierre del Acto de Presentación y Apertura de la Propuesta. La Convocante, con fundamento en los artículos 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las

En caso de que se declare desierta la licitación, se señalaran en el fallo las razones que lo

En el fallo no se deberá incluir información reservada o confidencial, en los términos de las

En junta pública se dará a conocer el fallo de la licitación, a la que librementlos licitantes que hubieren presentado proposiciones, entregándoseles copia del mismo y levantándose el acta respectiva. Asimismo, el contenido del fallo se difundirá a través de CompraNet el mismo día en que se emita. A los licitantes que no hayan asistido a la junta pública, se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el acta de fallo se encuentra a su

Con la notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadade éste serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y

Cuando el fallo no se dé a conocer en la junta pública referida en el cuarto párrafo de este se difundirá a través de CompraNet el mismo día en que se emita,

para efectos de su notificación a los licitantes. A los licitantes se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el fallo se encuentra a su disposición en CompraNet.

el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo procederá la inconformidad en términos del Título Séptimo, Capítulo Primero de la “Ley”.

Previo a la firma del contrato, el licitante a quien se le haya adjudicado el mismo deberá , original o copia certificada de los siguientes documentos:

Tratándose de persona moral, testimonio de la escritura pública en la que conste que fue constituida conforme a las leyes mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional, o

Tratándose de persona física, copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, carta de naturalización respectiva, expedida por la autoridad competente, así como la documentación con la que acredite tener su domicilio legal en el territorio nacional

2.5.2. Inconformidades que podrán interponer los Li citantes. - Contra el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo procederá la inconformidad en términos del Título Séptimo, Capítulo Primero de la “Ley”.

os Licitantes podrán interponer sus inconformidades, ante la Contraloría correspondiente, en los términos que establece el artículo 83 y 84 de la Ley de Obras Públicas y Servicios

misma que a la letra dice: La Secretaría de la Función Pública conocerá de las inconformidades que se promuevan

contra los actos de los procedimientos de licitación pública o Convocatoria a la Licitación Pública

N16N16N16N16----2015201520152015

Página 36 de 48

El Acto de Fallo de la Licitación se llevará a o en su Caso definido

La Convocante, con fundamento en los artículos 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las

se señalaran en el fallo las razones que lo

En el fallo no se deberá incluir información reservada o confidencial, en los términos de las

En junta pública se dará a conocer el fallo de la licitación, a la que libremente podrán asistir los licitantes que hubieren presentado proposiciones, entregándoseles copia del mismo y levantándose el acta respectiva. Asimismo, el contenido del fallo se difundirá a través de

no hayan asistido a la junta pública, se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el acta de fallo se encuentra a su

Con la notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de éste serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y

Cuando el fallo no se dé a conocer en la junta pública referida en el cuarto párrafo de este se difundirá a través de CompraNet el mismo día en que se emita,

para efectos de su notificación a los licitantes. A los licitantes se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el fallo se encuentra a su disposición en CompraNet.

sin embargo procederá la inconformidad en

Previo a la firma del contrato, el licitante a quien se le haya adjudicado el mismo deberá , original o copia certificada de los siguientes documentos:

Tratándose de persona moral, testimonio de la escritura pública en la que conste que fue constituida conforme a las leyes mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional, o

Tratándose de persona física, copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, carta de naturalización respectiva, expedida por la autoridad competente, así como la documentación con la que acredite tener su domicilio legal en el territorio nacional.

Contra el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo procederá la inconformidad en términos del Título

inconformidades, ante la Contraloría correspondiente, en los términos que establece el artículo 83 y 84 de la Ley de Obras Públicas y Servicios

conformidades que se promuevan Convocatoria a la Licitación Pública




2014-2018

I. La convocatoria a la licitación, y las juntas de aclaraciones. En este supuesto, la inconformidad sólo podrá presentarse por el interesado que haya manifestado su interés por participar en el procedimiento según lo establecido en el artículo 35 de esta Ley, dentro de los seis días hábiles siguientes a la celebración de la última junta de aclarac

II. La Convocatoria a la Licitación Públicahaya recibido invitación, dentro de los seis días hábiles siguientes;

III. El acto de presentación y apertura de proposiciones, y el fallo. En este caso, linconformidad sólo podrá presentarse por quien hubiere presentado proposición, dentro de los seis días hábiles siguientes a la celebración de la junta pública en la que se dé a conocer el fallo, o de que se le haya notificado al licitante en los casos en

IV. La cancelación de la licitación. En este supuesto, la inconformidad sólo podrá presentarse por el licitante que hubiere presentado proposición, dentro de los seis días hábiles siguientes a su notificación, y

V. Los actos y omisiones por parte de la convocante que impidan la formalización del contrato en los términos establecidos en la convocatoria a la licitación o en esta Ley. En esta hipótesis, la inconformidad sólo podrá presentarse por quien haya resultado adjudicadlos seis días hábiles posteriores a aquél en que hubiere vencido el plazo establecido en el fallo para la formalización del contrato o, en su defecto, el plazo legal.

En todos los casos en que se trate de licitantes que hayan presentado propoconjunta, la inconformidad sólo será procedente si se promueve conjuntamente por todos los integrantes de la misma.

La inconformidad deberá presentarse por escrito, directamente en las oficinas de la Secretaría de la Función Pública o a través de Co

La Secretaría de la Función Pública podrá celebrar convenios de coordinación con las entidades federativas, a fin de que éstas conozcan y resuelvan, en los términos previstos por la presente Ley, de las inconformidades que se deriven de los procedse convoquen en los términos previstos por el artículo 1 fracción VI de esta Ley. En este supuesto, la convocatoria a la licitación indicará las oficinas en que deberán presentarse las inconformidades, haciendo referencia a lacelebrado; de lo contrario, se estará a lo previsto en

La interposición de la inconformidad en forma o ante autoridad diversa a las señaladas en los párrafos anteriores, según cada casEl escrito inicial contendrá:

I. El nombre del inconforme y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar surepresentación mediante instrumento público.

Cuando se trate de licitantes que deberán designar un representante común, de lo contrario, se entenderá que fungirá como tal lapersona nombrada en primer término;

II. Domicilio para recibir notificaciones personales, que deberá eque resida la autoridad que conoce de la inconformidad. Para el caso de que no se señale domicilio procesal en estos términos, se le practicarán las notificaciones por rotulón;

III. El acto que se impugna, fecha de su emisión o tuvo conocimiento del mismo;

IV. Las pruebas que ofrece y que guarden relación directa e inmediata con los actos que impugna.


Página


DE ZAUTLA, PUEBLA

La convocatoria a la licitación, y las juntas de aclaraciones. En este supuesto, la rmidad sólo podrá presentarse por el interesado que haya manifestado su interés por

participar en el procedimiento según lo establecido en el artículo 35 de esta Ley, dentro de los seis días hábiles siguientes a la celebración de la última junta de aclaraciones;

Convocatoria a la Licitación Pública. Sólo estará legitimado para inconformarse quien haya recibido invitación, dentro de los seis días hábiles siguientes;

El acto de presentación y apertura de proposiciones, y el fallo. En este caso, linconformidad sólo podrá presentarse por quien hubiere presentado proposición, dentro de los seis días hábiles siguientes a la celebración de la junta pública en la que se dé a conocer el fallo, o de que se le haya notificado al licitante en los casos en que no se celebre junta pública.

La cancelación de la licitación. En este supuesto, la inconformidad sólo podrá presentarse por el licitante que hubiere presentado proposición, dentro de los seis días hábiles

os y omisiones por parte de la convocante que impidan la formalización del los términos establecidos en la convocatoria a la licitación o en esta Ley. En esta

hipótesis, la inconformidad sólo podrá presentarse por quien haya resultado adjudicadlos seis días hábiles posteriores a aquél en que hubiere vencido el plazo establecido en el fallo para la formalización del contrato o, en su defecto, el plazo legal.

En todos los casos en que se trate de licitantes que hayan presentado propoconjunta, la inconformidad sólo será procedente si se promueve conjuntamente por todos los

La inconformidad deberá presentarse por escrito, directamente en las oficinas de la Secretaría de la Función Pública o a través de CompraNet.

La Secretaría de la Función Pública podrá celebrar convenios de coordinación con las federativas, a fin de que éstas conozcan y resuelvan, en los términos previstos por la

las inconformidades que se deriven de los procedimientos de contratación que términos previstos por el artículo 1 fracción VI de esta Ley. En este supuesto,

licitación indicará las oficinas en que deberán presentarse las inconformidades, haciendo referencia a la disposición del convenio que en cada caso se tenga celebrado; de lo contrario, se estará a lo previsto en el párrafo anterior.

La interposición de la inconformidad en forma o ante autoridad diversa a las señaladas en anteriores, según cada caso, no interrumpirá el plazo para su oportuna presentación.

El nombre del inconforme y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar surepresentación mediante instrumento público.

Cuando se trate de licitantes que hayan presentado propuesta conjunta, en el escrito inicialdeberán designar un representante común, de lo contrario, se entenderá que fungirá como tal lapersona nombrada en primer término;

Domicilio para recibir notificaciones personales, que deberá estar ubicado en el lugar en resida la autoridad que conoce de la inconformidad. Para el caso de que no se señale

procesal en estos términos, se le practicarán las notificaciones por rotulón;El acto que se impugna, fecha de su emisión o notificación o, en su defecto, en que

Las pruebas que ofrece y que guarden relación directa e inmediata con los actos que

N16N16N16N16----2015201520152015

Página 37 de 48

La convocatoria a la licitación, y las juntas de aclaraciones. En este supuesto, la rmidad sólo podrá presentarse por el interesado que haya manifestado su interés por

participar en el procedimiento según lo establecido en el artículo 35 de esta Ley, dentro de los seis

. Sólo estará legitimado para inconformarse quien

El acto de presentación y apertura de proposiciones, y el fallo. En este caso, la inconformidad sólo podrá presentarse por quien hubiere presentado proposición, dentro de los seis días hábiles siguientes a la celebración de la junta pública en la que se dé a conocer el fallo,

que no se celebre junta pública. La cancelación de la licitación. En este supuesto, la inconformidad sólo podrá

presentarse por el licitante que hubiere presentado proposición, dentro de los seis días hábiles

os y omisiones por parte de la convocante que impidan la formalización del los términos establecidos en la convocatoria a la licitación o en esta Ley. En esta

hipótesis, la inconformidad sólo podrá presentarse por quien haya resultado adjudicado, dentro de los seis días hábiles posteriores a aquél en que hubiere vencido el plazo establecido en el fallo

En todos los casos en que se trate de licitantes que hayan presentado proposición conjunta, la inconformidad sólo será procedente si se promueve conjuntamente por todos los

La inconformidad deberá presentarse por escrito, directamente en las oficinas de la

La Secretaría de la Función Pública podrá celebrar convenios de coordinación con las federativas, a fin de que éstas conozcan y resuelvan, en los términos previstos por la

imientos de contratación que términos previstos por el artículo 1 fracción VI de esta Ley. En este supuesto,

licitación indicará las oficinas en que deberán presentarse las disposición del convenio que en cada caso se tenga

La interposición de la inconformidad en forma o ante autoridad diversa a las señaladas en o, no interrumpirá el plazo para su oportuna presentación.

El nombre del inconforme y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su

hayan presentado propuesta conjunta, en el escrito inicial deberán designar un representante común, de lo contrario, se entenderá que fungirá como tal la

star ubicado en el lugar en resida la autoridad que conoce de la inconformidad. Para el caso de que no se señale

procesal en estos términos, se le practicarán las notificaciones por rotulón; notificación o, en su defecto, en que

Las pruebas que ofrece y que guarden relación directa e inmediata con los actos que




2014-2018

Tratándose de documentales que formen parte del procedimiento de contratación que obren en poder de la convocante, bastará que se ofrezcan para que ésta deba remitirlas en copiaautorizada al momento de rendir su informe circunstanciado, y

V. Los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto impugnado y los motivos de inconformidad. La manifestación de hechos falsos se sancionará conforme a las disposiciones de esta Ley y a las demás que resulten aplicables.

Al escrito de inconformidad deberá acompañarse el documento que acredite la personalidad del promovente y las pruebas que oy anexos para la convocante y el tercero interesado, teniendo tal carácter el licitante a quien se haya adjudicado el contrato.

En las inconformidades que se presenten a través de CompraNet, deberán utilizmedios de identificación electrónica en sustitución de la firma autógrafa.

En las inconformidades, la documentación que las acompañe y la manera de acreditar la personalidad del promovente, se sujetarán a las disposiciones técnicas que para tales efecexpida la Secretaría de la Función Pública, en cuyo caso producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los medios de identificación y documentos correspondientes.

La autoridad que conozca de la inconformidad prevendrá al promoventeomitido alguno de los requisitos señalados en las fracciones I, III, IV y V de este artículo, a fin de que subsane dichas omisiones, apercibiéndole que en caso de no hacerlo en el plazo de tres días hábiles se desechará su inconformidad, saconsecuencia que se tengan por no ofrecidas.

En tratándose de la fracción I de este artículo, no será necesario formular prevención alguna respecto de la omisión de designar representante común. De igualnecesario prevenir cuando se omita señalar domicilio para recibir notificaciones personales, en términos de la fracción II.

El domicilio de las oficinas de la Secretaría de la Función Pública, Av. Insurgentes Sur No. 1735 Colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, México D.F. C.P. 01020; [email protected].

La inconformidad deberá presentarse por escrito, directamente en las oficinas de la Secretaría de la Función Pública o a través de CompraNet

2.5.3. Motivos para Declarar Desierta la Licitación o Cancelarla.dependencias y entidades procederán a declarar desierta una licitaciónla dependencia o entidad de contratar con el carácter y requisitos solicitados en dicha licitación pública, se podrá emitir una segunda convocatoria, o bien, optar por aplicar el supuestoexcepción previsto en la fracción VII del artículo 42 de la Ley. Cuando los requisitos o el carácter de la licitación pública sean modificados con respecto a la primera convocatoria a la licitación pública, se deberá convocar a un nuevo procedimiento d El “Convocante” podrá cancelar la Licitación en Términos del Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.procederán a declarar desierta una licitación, cuando la totalidad de las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos solicitados en la convocatoria o sus precios de insumos no fueren aceptables.

Las dependencias y entidades podrán cancelar una licitación por caso fortuito; fuerza mayor; existan circunstancias justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad de contratar


Página


DE ZAUTLA, PUEBLA

Tratándose de documentales que formen parte del procedimiento de contratación que oder de la convocante, bastará que se ofrezcan para que ésta deba remitirlas en copia

autorizada al momento de rendir su informe circunstanciado, y Los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto impugnado y los

dad. La manifestación de hechos falsos se sancionará conforme a las de esta Ley y a las demás que resulten aplicables.

Al escrito de inconformidad deberá acompañarse el documento que acredite la promovente y las pruebas que ofrezca, así como sendas copias del escrito inicial convocante y el tercero interesado, teniendo tal carácter el licitante a quien se

En las inconformidades que se presenten a través de CompraNet, deberán utilizidentificación electrónica en sustitución de la firma autógrafa.

En las inconformidades, la documentación que las acompañe y la manera de acreditar la del promovente, se sujetarán a las disposiciones técnicas que para tales efec

la Función Pública, en cuyo caso producirán los mismos efectos que las identificación y documentos correspondientes.

La autoridad que conozca de la inconformidad prevendrá al promoventealguno de los requisitos señalados en las fracciones I, III, IV y V de este artículo, a fin de

dichas omisiones, apercibiéndole que en caso de no hacerlo en el plazo de tres días desechará su inconformidad, salvo el caso de las pruebas, cuya omisión tendrá como

se tengan por no ofrecidas. En tratándose de la fracción I de este artículo, no será necesario formular prevención

de la omisión de designar representante común. De igual omita señalar domicilio para recibir notificaciones personales, en

El domicilio de las oficinas de la Secretaría de la Función Pública, Av. Insurgentes Sur No. 1735 Colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, México D.F. C.P. 01020;

a inconformidad deberá presentarse por escrito, directamente en las oficinas de la

Secretaría de la Función Pública o a través de CompraNet.

2.5.3. Motivos para Declarar Desierta la Licitación o Cancelarla. - La Convocante Las ederán a declarar desierta una licitación y persista la necesidad de

la dependencia o entidad de contratar con el carácter y requisitos solicitados en dicha licitación pública, se podrá emitir una segunda convocatoria, o bien, optar por aplicar el supuestoexcepción previsto en la fracción VII del artículo 42 de la Ley. Cuando los requisitos o el carácter de la licitación pública sean modificados con respecto a la primera convocatoria a la licitación pública, se deberá convocar a un nuevo procedimiento de contratación.

podrá cancelar la Licitación en Términos del ArtículoPúblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.- Las dependencias y entidades

procederán a declarar desierta una licitación, cuando la totalidad de las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos solicitados en la convocatoria o sus precios de insumos no

dades podrán cancelar una licitación por caso fortuito; fuerza mayor; existan circunstancias justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad de contratar

N16N16N16N16----2015201520152015

Página 38 de 48

Tratándose de documentales que formen parte del procedimiento de contratación que oder de la convocante, bastará que se ofrezcan para que ésta deba remitirlas en copia

Los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto impugnado y los dad. La manifestación de hechos falsos se sancionará conforme a las

Al escrito de inconformidad deberá acompañarse el documento que acredite la frezca, así como sendas copias del escrito inicial

convocante y el tercero interesado, teniendo tal carácter el licitante a quien se

En las inconformidades que se presenten a través de CompraNet, deberán utilizarse

En las inconformidades, la documentación que las acompañe y la manera de acreditar la del promovente, se sujetarán a las disposiciones técnicas que para tales efectos

la Función Pública, en cuyo caso producirán los mismos efectos que las

La autoridad que conozca de la inconformidad prevendrá al promovente cuando hubiere alguno de los requisitos señalados en las fracciones I, III, IV y V de este artículo, a fin de

dichas omisiones, apercibiéndole que en caso de no hacerlo en el plazo de tres días lvo el caso de las pruebas, cuya omisión tendrá como

En tratándose de la fracción I de este artículo, no será necesario formular prevención manera, no será

omita señalar domicilio para recibir notificaciones personales, en

El domicilio de las oficinas de la Secretaría de la Función Pública, Av. Insurgentes Sur No. 1735 Colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, México D.F. C.P. 01020;

a inconformidad deberá presentarse por escrito, directamente en las oficinas de la

La Convocante Las y persista la necesidad de

la dependencia o entidad de contratar con el carácter y requisitos solicitados en dicha licitación pública, se podrá emitir una segunda convocatoria, o bien, optar por aplicar el supuesto de excepción previsto en la fracción VII del artículo 42 de la Ley. Cuando los requisitos o el carácter de la licitación pública sean modificados con respecto a la primera convocatoria a la licitación

Artículo 40 de la Ley de Las dependencias y entidades

procederán a declarar desierta una licitación, cuando la totalidad de las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos solicitados en la convocatoria o sus precios de insumos no

dades podrán cancelar una licitación por caso fortuito; fuerza mayor; existan circunstancias justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad de contratar




2014-2018

los trabajos, o que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar daño o perjuicio a la propia dependencia o entidad. La determinación de dar por cancelada la licitación, deberá precisar el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los licitantes y no será procedente contra ella recurspodrán interponer la inconformidad en términos del Título Séptimo, Capítulo Primero de la Ley.

Salvo en las cancelaciones por caso fortuito y fuerza mayor, la dependencia o entidad cubrirá a los licitantes los gastos no recuperables qdispuesto por el “Reglamento” de la “Ley”.

2.5.4. Firma del Contrato.- La adjudicación del contrato obligará a la dependencia o entidad y a la persona en quien hubiere recaído, a formalizar el documento relativo 2015 a las 13:00 horas, o en el acta de Fallo, la cual no podrá exce der de los quince naturales siguientes al de la notificación del fallo. no se encuentre garantizado de acuerdo con lo dispu esto en la fracción II del artículo 48 de la “Ley” .

Previamente a la formalización del contrato el contratista a quien se le haya adjudicado el mismo, deberá presentar el “Acuse de Recepcióde opinión prevista en la regla 1.2.1.1 Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, en la fecha o plazo establecido en el primer párrafo, la dependencia o entidad podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente que resulte económicamente más conveniente para el estado, de conformidad casentado en el fallo, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento.

Además, el interesado que no firme el contrato por causas imputables a él mismo, será sancionado conforme a los términos que se indican en el artículo 78 y 79 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Si la dependencia o entidad no firmla convocatoria de la licitación que motivaron el fallo correspondiente, el licitante ganador, sin incurrir en responsabilidad, no estará obligado a ejecutar los trabajos. En este supuesto, la dependencia o entidad, a solicitud escrita del licitante, cubrirá los gastos no recuperables en que hubiere incurrido para preparar y elaborar su proposición, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la lici

El Contrato debe corresponder al modelo proporcionado en los documentos de Licitación, al cual se le incorporarán las especificaciones y acuerdos establecidos entre las dos partes. 2.5.5. Información específicaSubcontratarse.- El Licitante a quien se adjudique el Contrato, no podrá hacerlo ejecutar por otro; pero, con autorización previa del titular del área responsable de la ejecución de los trabajos en la Dependencia o Entidad contratanadquiera materiales o equipos que incluyan su instalación en la obra. Esta autorización previa no se requerirá cuando se señale específicamente en las presentes Bases de Licitación, las partes de los trabajos que podrán ser objeto de subcontratación. En todo caso, el Contratista seguirá


Página


DE ZAUTLA, PUEBLA

los trabajos, o que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar daño o perjuicio a la propia dependencia o entidad. La determinación de dar por cancelada la licitación, deberá precisar el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los licitantes y no será procedente contra ella recurso alguno, sin embargo podrán interponer la inconformidad en términos del Título Séptimo, Capítulo Primero de la Ley.

Salvo en las cancelaciones por caso fortuito y fuerza mayor, la dependencia o entidad cubrirá a los licitantes los gastos no recuperables que, en su caso, procedan en términos de lo dispuesto por el “Reglamento” de la “Ley”.

La adjudicación del contrato obligará a la dependencia o entidad y a la persona en quien hubiere recaído, a formalizar el documento relativo el día

horas, o en el acta de Fallo, la cual no podrá exce der de los quince naturales siguientes al de la notificación del fallo. No podrá formalizarse contno se encuentre garantizado de acuerdo con lo dispu esto en la fracción II del artículo 48 de

Previamente a la formalización del contrato el contratista a quien se le haya adjudicado el el “Acuse de Recepción”, con el que compruebe que realizó la solicitud

de opinión prevista en la regla 1.2.1.17 de la resolución miscelánea fiscal para el 2009Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, en la fecha o plazo

, la dependencia o entidad podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente que resulte económicamente más conveniente para el estado, de conformidad c

, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento.

el interesado que no firme el contrato por causas imputables a él mismo, será sancionado conforme a los términos que se indican en el artículo 78 y 79 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Si la dependencia o entidad no firmare el contrato respectivo o cambia las condiciones de la convocatoria de la licitación que motivaron el fallo correspondiente, el licitante ganador, sin incurrir en responsabilidad, no estará obligado a ejecutar los trabajos. En este supuesto, la

cia o entidad, a solicitud escrita del licitante, cubrirá los gastos no recuperables en que hubiere incurrido para preparar y elaborar su proposición, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la licitación de que se trate.

El Contrato debe corresponder al modelo proporcionado en los documentos de Licitación, al cual se le incorporarán las especificaciones y acuerdos establecidos entre las dos partes.

específica sobre las partes de los trabajos que podrán El Licitante a quien se adjudique el Contrato, no podrá hacerlo ejecutar por

otro; pero, con autorización previa del titular del área responsable de la ejecución de los trabajos en la Dependencia o Entidad contratante, podrá hacerlo respecto de partes del contrato o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalación en la obra. Esta autorización previa no se requerirá cuando se señale específicamente en las presentes Bases de Licitación, las partes

os trabajos que podrán ser objeto de subcontratación. En todo caso, el Contratista seguirá

N16N16N16N16----2015201520152015

Página 39 de 48

los trabajos, o que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia dependencia o entidad. La determinación de dar por cancelada la licitación, deberá precisar el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del

o alguno, sin embargo podrán interponer la inconformidad en términos del Título Séptimo, Capítulo Primero de la Ley.

Salvo en las cancelaciones por caso fortuito y fuerza mayor, la dependencia o entidad ue, en su caso, procedan en términos de lo

La adjudicación del contrato obligará a la dependencia o entidad y el día 31 de Julio de

horas, o en el acta de Fallo, la cual no podrá exce der de los quince días No podrá formalizarse cont rato alguno que

no se encuentre garantizado de acuerdo con lo dispu esto en la fracción II del artículo 48 de

Previamente a la formalización del contrato el contratista a quien se le haya adjudicado el n”, con el que compruebe que realizó la solicitud

n miscelánea fiscal para el 2009. Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, en la fecha o plazo

, la dependencia o entidad podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente que resulte económicamente más conveniente para el estado, de conformidad con lo

, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado

el interesado que no firme el contrato por causas imputables a él mismo, será sancionado conforme a los términos que se indican en el artículo 78 y 79 de la Ley de Obras

are el contrato respectivo o cambia las condiciones de la convocatoria de la licitación que motivaron el fallo correspondiente, el licitante ganador, sin incurrir en responsabilidad, no estará obligado a ejecutar los trabajos. En este supuesto, la

cia o entidad, a solicitud escrita del licitante, cubrirá los gastos no recuperables en que hubiere incurrido para preparar y elaborar su proposición, siempre que éstos sean razonables,

tación de que se trate. El Contrato debe corresponder al modelo proporcionado en los documentos de Licitación,

al cual se le incorporarán las especificaciones y acuerdos establecidos entre las dos partes.

los trabajos que podrán El Licitante a quien se adjudique el Contrato, no podrá hacerlo ejecutar por

otro; pero, con autorización previa del titular del área responsable de la ejecución de los trabajos te, podrá hacerlo respecto de partes del contrato o cuando

adquiera materiales o equipos que incluyan su instalación en la obra. Esta autorización previa no se requerirá cuando se señale específicamente en las presentes Bases de Licitación, las partes

os trabajos que podrán ser objeto de subcontratación. En todo caso, el Contratista seguirá




2014-2018

siendo el único responsable de la ejecución de los trabajos ante la Dependencia o Entidad contratante.

Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos noparcial o total a favor de cualquier otra persona, con excepción, de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento de la Dependencia o Entidad contratante. 2.5.6. Garantías de Anticipo, Cumplimiento del Cont rato y Vicios Ocultos.Personas Físicas o Morales que celebren los contratos a que se refieren las presentes Bases, deberán garantizar mediante fianza:

I. Los anticipos que, en su caso, reciban. Estas garantías deberán constituirse los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo y monto de los anticipos, y II. El cumplimiento de los contratos. días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo.Para los efectos, los titulares de las dependencias o los órganos de gobierno de las entidades fijarán las bases, la forma y el porcentgarantías que deban constituirse. En los casos señalados en los artículos 42, fracciones IX y X, y 43 de esta Ley, el servidor público facultado para firmar el contrato, bajo su responsabilidad, podrá exceptuar a los cocumplimiento. Con fundamento al Artículo 91, del “Reglamento”, la garantía de cumplimiento de las

obligaciones derivadas del contrato no podrá ser menor al diez por ciento del monto total autorizado al contrato en cada ejercicio, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley.

La garantía de cumplimiento deberá ser entregada a la dependencia o entidad dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en que el licitante a quien se le haya adjudicadcontrato reciba la notificación del fallo, pero invariablemente antes de la firma del contrato.

Concluidos los trabajos, el contratista quedará obligado aresultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquiincurrido, en los términos señalados en el contrato

Los trabajos se garantizarán durante un plazo de doce meobligaciones a que se refiere el pártrabajos, los contratistas, a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al ciento del monto total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito equivalente al cinco por ciento del monto totlíquidos por una cantidad equivalente al cinco especialmente constituidos para ello.

Los recursos aportados en fideicomiso deberán invertirse en instrumentos de renta fija.Los contratistas, en su caso, podrán retirar sus aportaciones en fideicomiso y los

respectivos rendimientos, transcurridos doce meses a parttrabajos. En igual plazo quedará automáticamente irrevocable, según sea el caso.

Quedarán a salvo los derechos de las dependencias y encantidades no cubiertas de la indemnización quefectivas las garantías constituidas conforme a este artículo.


Página


DE ZAUTLA, PUEBLA

siendo el único responsable de la ejecución de los trabajos ante la Dependencia o Entidad

Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán cederse en forma parcial o total a favor de cualquier otra persona, con excepción, de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento de la Dependencia o Entidad contratante.

2.5.6. Garantías de Anticipo, Cumplimiento del Cont rato y Vicios Ocultos.Personas Físicas o Morales que celebren los contratos a que se refieren las presentes Bases, deberán garantizar mediante fianza:

I. Los anticipos que, en su caso, reciban. Estas garantías deberán constituirse los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo y por la totalidad del

II. El cumplimiento de los contratos. Esta garantía deberá constituirse dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo. Para los efectos, los titulares de las dependencias o los órganos de gobierno de las entidades fijarán las bases, la forma y el porcentaje a los que deberán sujetarse las garantías que deban constituirse. En los casos señalados en los artículos 42, fracciones IX y X, y 43 de esta Ley, el servidor público facultado para firmar el contrato, bajo su responsabilidad, podrá exceptuar a los contratistas de presentar la garantía del

Con fundamento al Artículo 91, del “Reglamento”, la garantía de cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato no podrá ser menor al diez por ciento del monto total

da ejercicio, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley. La garantía de cumplimiento deberá ser entregada a la dependencia o entidad dentro de

los quince días naturales siguientes a la fecha en que el licitante a quien se le haya adjudicadcontrato reciba la notificación del fallo, pero invariablemente antes de la firma del contrato.

Concluidos los trabajos, el contratista quedará obligado a responder de los defectos resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

Los trabajos se garantizarán durante un plazo de doce meses por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la recepción de trabajos, los contratistas, a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al ciento del monto total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable poequivalente al cinco por ciento del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello.

n fideicomiso deberán invertirse en instrumentos de renta fija.Los contratistas, en su caso, podrán retirar sus aportaciones en fideicomiso y los

respectivos rendimientos, transcurridos doce meses a partir de la fecha de recepción de al plazo quedará automáticamente cancelada la fianza o carta de

Quedarán a salvo los derechos de las dependencias y entidades para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una efectivas las garantías constituidas conforme a este artículo.

N16N16N16N16----2015201520152015

Página 40 de 48

siendo el único responsable de la ejecución de los trabajos ante la Dependencia o Entidad

podrán cederse en forma parcial o total a favor de cualquier otra persona, con excepción, de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento de

2.5.6. Garantías de Anticipo, Cumplimiento del Cont rato y Vicios Ocultos. - Las Personas Físicas o Morales que celebren los contratos a que se refieren las presentes Bases,

I. Los anticipos que, en su caso, reciban. Estas garantías deberán constituirse dentro de por la totalidad del

Esta garantía deberá constituirse dentro de los quince

Para los efectos, los titulares de las dependencias o los órganos de gobierno de las aje a los que deberán sujetarse las

garantías que deban constituirse. En los casos señalados en los artículos 42, fracciones IX y X, y 43 de esta Ley, el servidor público facultado para firmar el contrato, bajo su

ntratistas de presentar la garantía del

Con fundamento al Artículo 91, del “Reglamento”, la garantía de cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato no podrá ser menor al diez por ciento del monto total

da ejercicio, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley. La garantía de cumplimiento deberá ser entregada a la dependencia o entidad dentro de

los quince días naturales siguientes a la fecha en que el licitante a quien se le haya adjudicado el contrato reciba la notificación del fallo, pero invariablemente antes de la firma del contrato.

responder de los defectos que er otra responsabilidad en que hubiere

aplicable. ses por el cumplimiento de las

previamente a la recepción de los trabajos, los contratistas, a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al diez por

irrevocable por el bien, aportar recursos

monto en fideicomisos

n fideicomiso deberán invertirse en instrumentos de renta fija. Los contratistas, en su caso, podrán retirar sus aportaciones en fideicomiso y los

ir de la fecha de recepción de los cancelada la fianza o carta de crédito

tidades para exigir el pago de las vez que se hagan




2014-2018

En los casos señalados en el artículo 42, fracciones IX y X de trate de servicios relacionados con la obra pública, el servidor públicocontrato, bajo su responsabilidad, podrá exceptuar a los contratistas de presentar la garantía a que se refiere este artículo, lo cual deberá, en su caso, establecerse desde la convocatoria a la licitación y en el contrato respectivo.

De conformidad con lo establecido en el artículo 49, fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las garantías que deban otorgar los Contratistas serán a favor de:

III. Las tesorerías de las entidades federativas o decontratos celebrados al amparo de la fracción VI del artículo 1 de esta Ley. 2.5.7. Otorgamiento de Anticipos.contratos y se sujetará a lo previsto en el artículRelacionados con las Mismas y a lo siguiente:

I. El importe del anticipo concedido será puesto a disposición del contratista con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entmotivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado. Cuando el contratista no entregue la garantía de anticipo dentro del plazo señalado en el artículo 48 de esta Ley, no procederá el diferimiento y, por lo tanto, debestablecida originalmente. El otorgamiento del anticipo podrá realizarse en una sola exhibición o en varias parcialidades, debiendo señalarse tal cuestión en la convocatoria a la licitación y en el contrato respectivo;II. Las dependencias y entidades podrán otorgar hasta un treinta por ciento de la asignación presupuestaria aprobada al contrato en el ejercicio de que se trate para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, albodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen pdemás insumos que deberán otorgar.Tratándose de servicios relacionados con las obras públicas, el otorgamiento del anticipo será determinado por la convocante atendiendo a las características, complejidad y magnitud del servicio; en el deberá ajustarse a lo previsto en este artículo;III. El importe del anticipo deberá ser considerado obligatoriamente por los licitantes para ladeterminación del costo financiero de su proposiciónIV. Cuando las condiciones de los trabajos lo requieran, el porcentaje de anticipo podrá ser mayor, en cuyo caso será necesaria la autorización escrita del titular de la dependencia o entidad o de la persona en quien éste haya delegado tal facultad;V. Cuando los trabajos rebasen más de un ejercicio presupuestario, y se inicien en el último trimestre del primer ejercicio y el anticipo resulte insuficiente, las dependencias o entidades podrán, bajo su responsabilidad, otorgar como anticipo hasta el monto tasignación autorizada al contrato respectivo durante el primer ejercicio, vigilando que se cuente con la suficiencia presupuestaria para el pago de la obra por ejecutar en el ejercicio de que se trate.


Página


DE ZAUTLA, PUEBLA

En los casos señalados en el artículo 42, fracciones IX y X de la Ley, así como cuando se trate de servicios relacionados con la obra pública, el servidor público que haya firmado el contrato, bajo su responsabilidad, podrá exceptuar a los contratistas de presentar la garantía a que se refiere este artículo, lo cual deberá, en su caso, establecerse desde la convocatoria a la licitación y en el contrato respectivo.

De conformidad con lo establecido en el artículo 49, fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las garantías que deban otorgar los

Las tesorerías de las entidades federativas o de los municipios, en los casos de los contratos celebrados al amparo de la fracción VI del artículo 1 de esta Ley.

2.5.7. Otorgamiento de Anticipos. - El otorgamiento del anticipo se deberá pactar en los contratos y se sujetará a lo previsto en el artículo 50 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y a lo siguiente:

El importe del anticipo concedido será puesto a disposición del contratista con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado. Cuando el contratista no entregue la garantía de anticipo dentro del plazo señalado en el artículo 48 de esta Ley, no procederá el diferimiento y, por lo tanto, deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente. El otorgamiento del anticipo podrá realizarse en una sola exhibición o en varias parcialidades, debiendo señalarse tal cuestión en la convocatoria a la licitación y en el contrato respectivo;

Las dependencias y entidades podrán otorgar hasta un treinta por ciento de la asignación presupuestaria aprobada al contrato en el ejercicio de que se trate para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, albodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que deberán otorgar. Tratándose de servicios relacionados con las obras públicas, el otorgamiento del anticipo será determinado por la convocante atendiendo a las características, complejidad y magnitud del servicio; en el supuesto de que la dependencia o entidad decida otorgarlo, deberá ajustarse a lo previsto en este artículo;

El importe del anticipo deberá ser considerado obligatoriamente por los licitantes para ladeterminación del costo financiero de su proposición;

Cuando las condiciones de los trabajos lo requieran, el porcentaje de anticipo podrá ser mayor, en cuyo caso será necesaria la autorización escrita del titular de la dependencia o entidad o de la persona en quien éste haya delegado tal facultad;

uando los trabajos rebasen más de un ejercicio presupuestario, y se inicien en el último trimestre del primer ejercicio y el anticipo resulte insuficiente, las dependencias o

podrán, bajo su responsabilidad, otorgar como anticipo hasta el monto tasignación autorizada al contrato respectivo durante el primer ejercicio, vigilando que se cuente con la suficiencia presupuestaria para el pago de la obra por ejecutar en el ejercicio

N16N16N16N16----2015201520152015

Página 41 de 48

Ley, así como cuando se que haya firmado el

contrato, bajo su responsabilidad, podrá exceptuar a los contratistas de presentar la garantía a que se refiere este artículo, lo cual deberá, en su caso, establecerse desde la convocatoria a la

De conformidad con lo establecido en el artículo 49, fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las garantías que deban otorgar los

los municipios, en los casos de los

El otorgamiento del anticipo se deberá pactar en los o 50 de la Ley de Obras Públicas y Servicios

El importe del anticipo concedido será puesto a disposición del contratista con antelación rega del anticipo será

motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado. Cuando el contratista no entregue la garantía de anticipo dentro del plazo señalado en el artículo 48 de esta Ley,

erá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente. El otorgamiento del anticipo podrá realizarse en una sola exhibición o en varias parcialidades, debiendo señalarse tal cuestión en la convocatoria a

Las dependencias y entidades podrán otorgar hasta un treinta por ciento de la asignación presupuestaria aprobada al contrato en el ejercicio de que se trate para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de

ermanentemente y

Tratándose de servicios relacionados con las obras públicas, el otorgamiento del anticipo será determinado por la convocante atendiendo a las características, complejidad y

supuesto de que la dependencia o entidad decida otorgarlo,

El importe del anticipo deberá ser considerado obligatoriamente por los licitantes para la

Cuando las condiciones de los trabajos lo requieran, el porcentaje de anticipo podrá ser mayor, en cuyo caso será necesaria la autorización escrita del titular de la dependencia o

uando los trabajos rebasen más de un ejercicio presupuestario, y se inicien en el último trimestre del primer ejercicio y el anticipo resulte insuficiente, las dependencias o

podrán, bajo su responsabilidad, otorgar como anticipo hasta el monto total de la asignación autorizada al contrato respectivo durante el primer ejercicio, vigilando que se cuente con la suficiencia presupuestaria para el pago de la obra por ejecutar en el ejercicio




2014-2018

En ejercicios subsecuentes, la entrega del meses siguientes al inicio de cada ejercicio, previa entrega de la garantía correspondiente. El atraso en la entrega de los anticipos será motivo para ajustar el costo financiero pactado en el contrato, y VI. Las dependencias y entidades podrán otorgar anticipos para los convenios que se celebren en términos del artículo 59 de originalmente autorizado en el contrato respectivo.Para la amortización del anticipo en el su

por amortizar se reintegrará a la dependencia o entidad en un plazo no mayor de diez días naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada al contratista la determinación de dar por rescindido el contrato.

El contratista que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo señalado cubrirá los cargos que resulten conforme con lo indicado en el párrafo primero del artículo 55 de

2.5.8. Retenciones.- El Licitante a quién se le adjudiqobras ejecutadas por contrato, aplicara lo dispuesto en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos. Articulo 191.- Por el servicio de Vigilancia, inspección y control de las leyes de la materia encomienda a la Secretaria de la Función pública y de servicios relacionados con lamillar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo. 2.6. De la Ejecución de los trabajos

2.6.1. Para el Inicio de los trabajos.de agosto de 2015, fecha señalada en el Contrato, y la Dependencia o Entidad Contratante, oportunamente pondrá a disposición del Contratista el o los inmuebles o sitios en que deban llevarse a cabo. El incumplimiento de la Dependencia o Entidad Contratante prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusión de los trabajos. La inmuebles o sitios, deberá constar por escrito. 2.6.2. Residencia de Obra de la Dependencia o Entid ad Contratante.Dependencias y Entidades Contratantes establecerán la residencia de obra con anterioridad a la iniciación de las mismas, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la Dependencia o Entidad Contratante, quién fungirá como su representante ante el Contratista y será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de los números generadores y las estimaciones que presente el Contratista. La residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de los trabajos.Cuando la supervisión sea realizada por contrato, la aprobación de las esde pago, deberá ser autorizada por la residencia de la obra de la Dependencia o Entidad. 2.6.3. Estimaciones de los Trabajos Ejecutados.ejecutados se deberán formular con una periodicidad no mayorpresentarlas a la Residencia de Obra dentro de los cinco días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que fije la Dependencia o Entidad en el Contrato,


Página


DE ZAUTLA, PUEBLA

En ejercicios subsecuentes, la entrega del anticipo deberá hacerse dentro de los tres siguientes al inicio de cada ejercicio, previa entrega de la garantía correspondiente.

la entrega de los anticipos será motivo para ajustar el costo financiero pactado

dependencias y entidades podrán otorgar anticipos para los convenios que se términos del artículo 59 de la “Ley”, sin que pueda exceder el porcentaje autorizado en el contrato respectivo.

Para la amortización del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo amortizar se reintegrará a la dependencia o entidad en un plazo no mayor de diez días

contados a partir de la fecha en que le sea comunicada al contratista la determinación

El contratista que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo señalado cubrirá los resulten conforme con lo indicado en el párrafo primero del artículo 55 de

El Licitante a quién se le adjudique el Contrato acepta, pobras ejecutadas por contrato, aplicara lo dispuesto en el artículo 191 de la Ley Federal de

Por el servicio de Vigilancia, inspección y control de las leyes de la materia Secretaria de la Función Pública, los contratistas con celebren contratos de obra

y de servicios relacionados con la misma, pagaran un derecho equivalente al cinco (5) al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo.

la Ejecución de los trabajos

2.6.1. Para el Inicio de los trabajos. - La ejecución de los trabajos deberá iniciarse el día , fecha señalada en el Contrato, y la Dependencia o Entidad Contratante,

amente pondrá a disposición del Contratista el o los inmuebles o sitios en que deban . El incumplimiento de la Dependencia o Entidad Contratante prorrogará en igual

plazo la fecha originalmente pactada para la conclusión de los trabajos. La entrega de dichos inmuebles o sitios, deberá constar por escrito.

2.6.2. Residencia de Obra de la Dependencia o Entid ad Contratante.Dependencias y Entidades Contratantes establecerán la residencia de obra con anterioridad a la

as, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la Dependencia o Entidad Contratante, quién fungirá como su representante ante el Contratista y será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos,

cluyendo la aprobación de los números generadores y las estimaciones que presente el Contratista. La residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de los trabajos.Cuando la supervisión sea realizada por contrato, la aprobación de las estimaciones para efectos de pago, deberá ser autorizada por la residencia de la obra de la Dependencia o Entidad.

2.6.3. Estimaciones de los Trabajos Ejecutados. - Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular con una periodicidad no mayor de un mes. El Contratista deberá presentarlas a la Residencia de Obra dentro de los cinco días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que fije la Dependencia o Entidad en el Contrato,

N16N16N16N16----2015201520152015

Página 42 de 48

anticipo deberá hacerse dentro de los tres siguientes al inicio de cada ejercicio, previa entrega de la garantía correspondiente.

la entrega de los anticipos será motivo para ajustar el costo financiero pactado

dependencias y entidades podrán otorgar anticipos para los convenios que se , sin que pueda exceder el porcentaje

puesto de que sea rescindido el contrato, el saldo amortizar se reintegrará a la dependencia o entidad en un plazo no mayor de diez días

contados a partir de la fecha en que le sea comunicada al contratista la determinación

El contratista que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo señalado cubrirá los resulten conforme con lo indicado en el párrafo primero del artículo 55 de la Ley.

para el caso de las obras ejecutadas por contrato, aplicara lo dispuesto en el artículo 191 de la Ley Federal de

Por el servicio de Vigilancia, inspección y control de las leyes de la materia , los contratistas con celebren contratos de obra

a, pagaran un derecho equivalente al cinco (5) al

La ejecución de los trabajos deberá iniciarse el día 03 , fecha señalada en el Contrato, y la Dependencia o Entidad Contratante,

amente pondrá a disposición del Contratista el o los inmuebles o sitios en que deban . El incumplimiento de la Dependencia o Entidad Contratante prorrogará en igual

entrega de dichos

2.6.2. Residencia de Obra de la Dependencia o Entid ad Contratante. - Las Dependencias y Entidades Contratantes establecerán la residencia de obra con anterioridad a la

as, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la Dependencia o Entidad Contratante, quién fungirá como su representante ante el Contratista y será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos,

cluyendo la aprobación de los números generadores y las estimaciones que presente el Contratista. La residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de los trabajos.

timaciones para efectos de pago, deberá ser autorizada por la residencia de la obra de la Dependencia o Entidad.

Las estimaciones de los trabajos de un mes. El Contratista deberá

presentarlas a la Residencia de Obra dentro de los cinco días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que fije la Dependencia o Entidad en el Contrato,




2014-2018

acompañadas de la documentación que Obra para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por parte de la Dependencia o Entidad, bajo su responsabilidad, en un pde la fecha en que hayan sido autorizadas por la Residencia de la Obra.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados, son independientes entre sí, y por lo tanto, cualquier tipo En el caso de pagos en exceso que haya recibido el contratista, este deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hapongan efectivamente las cantidades a disposición de la dependencia o entidad. No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean compensadas en la siguiente estimación. 2.6.4. Bitácora de Obra.- La Bitácora constituye el instrumento técnico de control de los trabajos, el cual servirá como medio de comunicación convencional entre las partes que firmaran el contrato y estará vigente durante el desarrollo de los trabajos, y asuntos que se presenten durante la ejecución de los obras y servicios, así mismo es el instrumento que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones.Sistema Bitácora Electrónica de Obra Púbes una herramienta informática que reemplaza a la bitácora tradicional. Facilita el acceso a la información, apoya la transparencia, el control y seguimiento en la ejecución de la obra pública.

2.6.5. Ajuste de Costos.- El Ajuste de Costos únicamente trabajos que el Contratista se obliga a realizar en base a de los costos que integran los precios unitarios se realizará, presentación y apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reducción de los costos directos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste la “Ley”. El aumento o reducción correspondiente deberá constar por escrito.

Cuando el porcentaje del promueva, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al mes correspondiente, mediante la presentación por escrito de la solicitud, estudios y documentación que la soporten. Si el referido porcentaje es a la baja, será la dependencia o entidad quien lo determinará en el mismo plazo, con base en la documentación comprobatoria que lo justifique.

Una vez transcurrido el plazo establecido en el párrade solicitar el ajuste de costos por parte de los contratistas y de realizarlo a la baja por parte de la dependencia o entidad.


Página


DE ZAUTLA, PUEBLA

acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago. La Residencia de Obra para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias

o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por parte de la Dependencia o Entidad, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a veinte días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la Residencia de la Obra.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados, son independientes entre sí, y por lo tanto, cualquier tipo y secuencia será solo para efecto de control administrativo.

En el caso de pagos en exceso que haya recibido el contratista, este deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento

en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la dependencia o entidad. No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean compensadas en la siguiente estimación.

La Bitácora constituye el instrumento técnico de control de los trabajos, el cual servirá como medio de comunicación convencional entre las partes que firmaran el contrato y estará vigente durante el desarrollo de los trabajos, y en el que deberán referirse los asuntos que se presenten durante la ejecución de los obras y servicios, así mismo es el instrumento que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. Se hará la captura en el Sistema Bitácora Electrónica de Obra Pública para la Administración Pública Federal (BEOP) que es una herramienta informática que reemplaza a la bitácora tradicional. Facilita el acceso a la información, apoya la transparencia, el control y seguimiento en la ejecución de la obra pública.

El Ajuste de Costos únicamente es aplicable para la parte detrabajos que el Contratista se obliga a realizar en base a precios unitarios . La revisión y ajuste de los costos que integran los precios unitarios se realizará, Cuando a partir del acto de la presentación y apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reducción de los costos directos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa convenido, dichos costos, cuando procedan, deberán ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste a que se refiere la Fracción I del Artículo 57

El aumento o reducción correspondiente deberá constar por escrito. Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, será el contratista quien lo

dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los índices correspondiente, mediante la presentación por escrito de la solicitud, estudios y

documentación que la soporten. Si el referido porcentaje es a la baja, será la dependencia o entidad quien lo determinará en el mismo plazo, con base en la documentación comprobatoria que

Una vez transcurrido el plazo establecido en el párrafo anterior, se perderá la posibilidad de solicitar el ajuste de costos por parte de los contratistas y de realizarlo a la baja por parte de la

N16N16N16N16----2015201520152015

Página 43 de 48

acredite la procedencia de su pago. La Residencia de Obra para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias

o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por parte de la Dependencia o lazo no mayor a veinte días naturales, contados a partir

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados, son independientes y secuencia será solo para efecto de control administrativo.

En el caso de pagos en exceso que haya recibido el contratista, este deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento

en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en

sta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la dependencia o entidad. No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean

La Bitácora constituye el instrumento técnico de control de los trabajos, el cual servirá como medio de comunicación convencional entre las partes que firmaran

en el que deberán referirse los asuntos que se presenten durante la ejecución de los obras y servicios, así mismo es el

Se hará la captura en el lica para la Administración Pública Federal (BEOP) que

es una herramienta informática que reemplaza a la bitácora tradicional. Facilita el acceso a la información, apoya la transparencia, el control y seguimiento en la ejecución de la obra pública.

para la parte de los . La revisión y ajuste

ando a partir del acto de la presentación y apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reducción de los costos directos de los trabajos aún

convenido, dichos costos, cuando procedan, deberán ser Fracción I del Artículo 57 de

ajuste de los costos sea al alza, será el contratista quien lo dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los índices

correspondiente, mediante la presentación por escrito de la solicitud, estudios y documentación que la soporten. Si el referido porcentaje es a la baja, será la dependencia o entidad quien lo determinará en el mismo plazo, con base en la documentación comprobatoria que

fo anterior, se perderá la posibilidad de solicitar el ajuste de costos por parte de los contratistas y de realizarlo a la baja por parte de la




2014-2018

La dependencia o entidad, dentro de los sesenta días naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, deberá emitir por oficio la resolución que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendrá por aprobada.

Cuando la documentación mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, la dependencia o entidad apercibirá por escrito al contratista para que, en el plazo de diez días hábiles a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la información solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que el promovente diera apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrá como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reducción se deberá incluir en el pago de las estimaciones, considerando el

No darán lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la importación de bienes contemplados en la realización de los trabajos.

Para tales efectos, los ajustes se calcularán a partir delincremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa de ejecución pactado en el contrato, o en caso de eimputable al Contratista, conforme al

Los índices base que servirán para el cálculo de los ajustes de costos en el contrato, serán los que correspondan a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones.conformidad con lo establecido en el artículo 174

Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos objeto del contrato. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato. El costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida por el Contratista, en su propuesta; y para efectos de su cumplimiento se dartículo 217 del “Reglamento” .

El importe del o los ajustes de costos procedentes, será afectado por un porcentaje igual ade los anticipos concedidos. Según lo estipulado en el artículo 1

Cuando los índices que requieran el Contratista y edentro de los publicados por el Banco de Méxicoconforme a los precios que investigue, utilizando los lineamientos y metodología quepropio Banco de México.

Tal y como lo estipula el artículo costo por financiamiento se efectuará en las estimaciones siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicacorrespondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste, debiéndose aplicar los últimos que se tengan autorizados. Todos los factores de ajuste deberán acumularse.

La documentación que los contratcostos, se regirá conforme a lo estipulado en el artículo 1

Asimismo, resultan aplicables los lineamientos que expida la Contraloría.

2.7. Otros Puntos Relevantes a Considerar por


Página


DE ZAUTLA, PUEBLA

La dependencia o entidad, dentro de los sesenta días naturales siguientes a que el tista promueva debidamente el ajuste de costos, deberá emitir por oficio la resolución que

proceda; en caso contrario, la solicitud se tendrá por aprobada. Cuando la documentación mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea

ta, la dependencia o entidad apercibirá por escrito al contratista para que, en el plazo de diez días hábiles a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la

Transcurrido dicho plazo, sin que el promovente diera apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrá como no presentada la solicitud de

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reducción se deberá incluir en el estimaciones, considerando el último porcentaje de ajuste que se tenga autorizado.

No darán lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la importación de bienes contemplados en la realización de los

les efectos, los ajustes se calcularán a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa de ejecución pactado en el contrato, o en caso de e

forme al programa convenido. Los índices base que servirán para el cálculo de los ajustes de costos en el contrato, serán

los que correspondan a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones.o establecido en el artículo 174 del “Reglamento” .

Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos objeto del contrato. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato. El costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida por el Contratista, en su propuesta; y para efectos de su cumplimiento se deberá atender a lo establecido por el

El importe del o los ajustes de costos procedentes, será afectado por un porcentaje igual aSegún lo estipulado en el artículo 177 del “Reglamento”

que requieran el Contratista y el AYUNTAMIENTO no se encuentren Banco de México , el AYUNTAMIENTO procederá a calcularlos

conforme a los precios que investigue, utilizando los lineamientos y metodología que

Tal y como lo estipula el artículo 136 del “Reglamento”, el pago del ajuste de costos y del costo por financiamiento se efectuará en las estimaciones siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el incremento desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste, debiéndose aplicar los últimos que se tengan autorizados. Todos los factores de ajuste deberán acumularse.

La documentación que los contratistas deberán acompañar a su solicitud de ajustes de costos, se regirá conforme a lo estipulado en el artículo 178 del “Reglamento” .

Asimismo, resultan aplicables los lineamientos que expida la Contraloría.

2.7. Otros Puntos Relevantes a Considerar por los Licitantes

N16N16N16N16----2015201520152015

Página 44 de 48

La dependencia o entidad, dentro de los sesenta días naturales siguientes a que el tista promueva debidamente el ajuste de costos, deberá emitir por oficio la resolución que

Cuando la documentación mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea ta, la dependencia o entidad apercibirá por escrito al contratista para que, en

el plazo de diez días hábiles a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la Transcurrido dicho plazo, sin que el promovente diera respuesta al

apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrá como no presentada la solicitud de

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reducción se deberá incluir en el último porcentaje de ajuste que se tenga autorizado.

No darán lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la importación de bienes contemplados en la realización de los

e haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa de ejecución pactado en el contrato, o en caso de existir atraso no

Los índices base que servirán para el cálculo de los ajustes de costos en el contrato, serán los que correspondan a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones., esto de

Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos objeto del contrato. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato. El costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida por el Contratista,

eberá atender a lo establecido por el

El importe del o los ajustes de costos procedentes, será afectado por un porcentaje igual al “Reglamento” .

l AYUNTAMIENTO no se encuentren l AYUNTAMIENTO procederá a calcularlos

conforme a los precios que investigue, utilizando los lineamientos y metodología que expida el

el pago del ajuste de costos y del costo por financiamiento se efectuará en las estimaciones siguientes al mes en que se haya

ndo al importe de las estimaciones el incremento desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste, debiéndose aplicar los últimos que se

istas deberán acompañar a su solicitud de ajustes de

los Licitantes




2014-2018

2.7.1. Personal de la Contratista.Contratista, debiendo cumplir con todos los requisitos impuestos por la Legislación Vigente.

La Contratante no contraerá ninguna relación laboral codurante la vigencia del Contrato ni a su finalización.

La Contratista se obliga a dirigir los trabajos a través de un representante en el sitio, que previa proposición de la Contratista, será aprobado por la Contratante. Adcorresponder con los nombres establecidos en el Documento No. PTpersonal que deberá resolver cualquier situación que se presente con motivo de los trabajos y el poder necesario, para actuar a nombre del Contratisinstrucciones que se le den serán consideradas como dadas a la Contratista. 2.7.2. Responsabilidad Laboral.solidariamente responsable respecto de las relaciones laborales y de seguridad social que genere “El Contratista” con sus trabajadores o el personal que utilice para la ejecución de los trabajos contratados, para lo cual “El Contratista” reconocy cumplimiento de todas las prestaciones de carácter laboral, individual o colectivos, y de seguridad social, que se originen con los trabajadores que directa o indirectamente le presten sus servicios, ya sea por mano de obra, por transporte o acarreo de materiales o por cualquier otro tipo de servicio personal subordinado, en caso y que por lo tanto autoridades, dependencias, tribunales administrativos o laborales y ante organismos de social, a responder de las obligaciones contraídas ente las mismas ellos, obligándose a deslindar a la Dependencia o Entidad ejecutora cualquiera de las responsabilidades u obligaciones que se pudieren generar o que instancias.

Independientemente de lo anterior, El Contratante de cualquier conflicto, individual o colectivo, que pudiera afectar la debida ejecución del Contrato o representemplazamientos a huelga, pliegos petitorios, etc.

La Contratista será responsable por cualquier reclamación o demanda por muerte, lesiones o daños en accidentes durante la ejecución de los trabajos. 2.7.3. Manejo de Materiales, Equipo y Herramientas.Contratista lo deberá mantener en buenas condiciones de operación, quedando a consideración de la Contratante el retiro del equipo que se considere como un riesgo para propiedades.

La Contratista será la responsable de supervisar el manejo adecuado de los materiales, equipos y herramientas que se empleen en las maniobras o actividades de operación del sistema y del mantenimiento de los mismos. 2.7.4. Reglamen to de Trabajo.actos que afecten negativamente la armonía, seguridad o las condiciones de trabajo. Además, vigilará que se haga un uso adecuado de todas las instalaciones.

Es obligación del contratista, la elaboración del reglamento interior del trabajo que establecen los artículos 422 y 423 de la ley federal del trabajo, mismo que contendrá entre otros puntos:


Página


DE ZAUTLA, PUEBLA

2.7.1. Personal de la Contratista. - La contratación del personal obrero será a cargo de la Contratista, debiendo cumplir con todos los requisitos impuestos por la Legislación Vigente.

La Contratante no contraerá ninguna relación laboral con el personal de la Contratista, durante la vigencia del Contrato ni a su finalización.

La Contratista se obliga a dirigir los trabajos a través de un representante en el sitio, que previa proposición de la Contratista, será aprobado por la Contratante. Adcorresponder con los nombres establecidos en el Documento No. PT-11 de las presentes Bases, personal que deberá resolver cualquier situación que se presente con motivo de los trabajos y el poder necesario, para actuar a nombre del Contratista en el entendido de que todas instrucciones que se le den serán consideradas como dadas a la Contratista.

2.7.2. Responsabilidad Laboral. - “El Convocante” y “El Contratante” en ningúnsolidariamente responsable respecto de las relaciones laborales y de seguridad social que genere

con sus trabajadores o el personal que utilice para la ejecución de los trabajos “El Contratista” reconoc e expresamente ser el único obligado del pago

y cumplimiento de todas las prestaciones de carácter laboral, individual o colectivos, y de seguridad social, que se originen con los trabajadores que directa o indirectamente le presten sus

or mano de obra, por transporte o acarreo de materiales o por cualquier otro tipo de servicio personal subordinado, en caso y que por lo tanto se obliga acudirautoridades, dependencias, tribunales administrativos o laborales y ante organismos de social, a responder de las obligaciones contraídas ente las mismas y que se reclamen a través de ellos, obligándose a deslindar a la Dependencia o Entidad ejecutora cualquiera de las responsabilidades u obligaciones que se pudieren generar o que se haya generado ante dichas

Independientemente de lo anterior, El Contratista se obliga a sacar en paz y a salvo a de cualquier conflicto, individual o colectivo, que pudiera afectar la debida

ejecución del Contrato o representar un riesgo para el Contratante, incluyendo demandas, emplazamientos a huelga, pliegos petitorios, etc.

será responsable por cualquier reclamación o demanda por muerte, lesiones o daños en accidentes durante la ejecución de los trabajos.

.7.3. Manejo de Materiales, Equipo y Herramientas. - Todo el equipo móvil que utilice la Contratista lo deberá mantener en buenas condiciones de operación, quedando a consideración de la Contratante el retiro del equipo que se considere como un riesgo para

La Contratista será la responsable de supervisar el manejo adecuado de los materiales, equipos y herramientas que se empleen en las maniobras o actividades de operación del sistema y del mantenimiento de los mismos.

to de Trabajo. - La Contratista vigilará e impedirá que sus empleados cometan actos que afecten negativamente la armonía, seguridad o las condiciones de trabajo. Además, vigilará que se haga un uso adecuado de todas las instalaciones.

ratista, la elaboración del reglamento interior del trabajo que establecen los artículos 422 y 423 de la ley federal del trabajo, mismo que contendrá entre otros

N16N16N16N16----2015201520152015

Página 45 de 48

La contratación del personal obrero será a cargo de la Contratista, debiendo cumplir con todos los requisitos impuestos por la Legislación Vigente.

n el personal de la Contratista,

La Contratista se obliga a dirigir los trabajos a través de un representante en el sitio, que previa proposición de la Contratista, será aprobado por la Contratante. Además, éste debe

de las presentes Bases, personal que deberá resolver cualquier situación que se presente con motivo de los trabajos y el

ta en el entendido de que todas las

“El Convocante” y “El Contratante” en ningún caso será solidariamente responsable respecto de las relaciones laborales y de seguridad social que genere

con sus trabajadores o el personal que utilice para la ejecución de los trabajos expresamente ser el único obligado del pago

y cumplimiento de todas las prestaciones de carácter laboral, individual o colectivos, y de seguridad social, que se originen con los trabajadores que directa o indirectamente le presten sus

or mano de obra, por transporte o acarreo de materiales o por cualquier otro se obliga acudir ante las

autoridades, dependencias, tribunales administrativos o laborales y ante organismos de seguridad que se reclamen a través de

ellos, obligándose a deslindar a la Dependencia o Entidad ejecutora cualquiera de las se haya generado ante dichas

El Contratista se obliga a sacar en paz y a salvo a de cualquier conflicto, individual o colectivo, que pudiera afectar la debida

ar un riesgo para el Contratante, incluyendo demandas,

será responsable por cualquier reclamación o demanda por muerte,

Todo el equipo móvil que utilice la Contratista lo deberá mantener en buenas condiciones de operación, quedando a consideración de la Contratante el retiro del equipo que se considere como un riesgo para personas o

La Contratista será la responsable de supervisar el manejo adecuado de los materiales, equipos y herramientas que se empleen en las maniobras o actividades de operación del sistema

La Contratista vigilará e impedirá que sus empleados cometan actos que afecten negativamente la armonía, seguridad o las condiciones de trabajo. Además,

ratista, la elaboración del reglamento interior del trabajo que establecen los artículos 422 y 423 de la ley federal del trabajo, mismo que contendrá entre otros




2014-2018

a.) Lugar y momento en que deben comenzar y terminar las jornadas de trabajob.) Días y lugares de trabajo. c.) Horas de entrada y salida de los trabajadores, tiempo destinado para comidas.d.) Normas para prevenir los riesgos de trabajo e instrucciones para prestar los primeros

auxilios. e.) Permisos y licencias. (Relacionados con la propia ley)f.) Disposiciones disciplinarias y procedimientos para su aplicación.

2.7.5. Seguridad e Higiene.- La Contratista deberá familiarizarse con los recursos disponibles en el sitio para casos de emergencia, así como, establecer procedimientos expedidos con el IMSS para el traslado y tratamiento de los trabajadores que así lo requieran.

La Contratista será responsable y tiene obligación de colocar los avisos y anuncios de obra, con los lineamientos que emita la dependencia o entidad contratante, así como los que sean necesarios, tales como: “No fumar”, “Peligro”, “No estacionarse”, etc., debiendo vigilar su cumplimiento.

La Contratista deberá orientar a sus trabajadores en el uso de equipo de seguridad y será responsable de que esto se cumpla.

2.7.6. Responsabilidad de la Contratista.hacer, los debe considerar en su precio y por lo tanto no se aceptará ninguna reclamación basada en su cumplimento.

Además de todos los gastos para el cumplimiento de también responsabilidades de la Contratista las que pudieran originarse por: montaje, desmontaje y retiro de cualquier elemento; los de protección de materiales; seguridad de personas en las instalaciones o lugares de trabajo; así como también las que pudieran derivarse por las correcciones de deficiencias que se pongan de manifiesto en las inspecciones de la Contratante.

Serán por cuenta de la Contratista cuantos recargos o impuestos sean inherentes a la prestación del servicio y la tramitación de documentos que a

2.7.7. Control de Identificación y acceso en la Obr a.vigilará que se usen en todo momento y en todo lugar, gafetes de identificación para todo su personal, y no permitirá el acceso a personas ajenas a la obra. 3.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA. 3.1. Legislación.- Será responsabilidad del Licitante tener conocimiento cabal de las disposiciones legales del Estado de Puebla así como de la Federación especialmente easpectos; laborales, tributarios, administrativos y de legislación sobre la Obra Pública.

Para la interpretación y cumplimiento del Contrato de obra respectivo, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en la presente documentacicontrato, el Licitante acepta someterse a la jurisdicción de los Tribunales Federales con sede en la Ciudad de Puebla, por lo que deberá renunciar al fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio, presente o futuro, o por c


Página


DE ZAUTLA, PUEBLA

Lugar y momento en que deben comenzar y terminar las jornadas de trabajo

Horas de entrada y salida de los trabajadores, tiempo destinado para comidas.Normas para prevenir los riesgos de trabajo e instrucciones para prestar los primeros

Permisos y licencias. (Relacionados con la propia ley) s disciplinarias y procedimientos para su aplicación.

La Contratista deberá familiarizarse con los recursos disponibles en el sitio para casos de emergencia, así como, establecer procedimientos expedidos con el IMSS

raslado y tratamiento de los trabajadores que así lo requieran. La Contratista será responsable y tiene obligación de colocar los avisos y anuncios de

obra, con los lineamientos que emita la dependencia o entidad contratante, así como los que sean os, tales como: “No fumar”, “Peligro”, “No estacionarse”, etc., debiendo vigilar su

La Contratista deberá orientar a sus trabajadores en el uso de equipo de seguridad y será responsable de que esto se cumpla.

2.7.6. Responsabilidad de la Contratista. - Todos los gastos que la Contratista tenga que hacer, los debe considerar en su precio y por lo tanto no se aceptará ninguna reclamación basada

Además de todos los gastos para el cumplimiento de los establecido en el Contrato, serán también responsabilidades de la Contratista las que pudieran originarse por: montaje, desmontaje y retiro de cualquier elemento; los de protección de materiales; seguridad de personas en las

trabajo; así como también las que pudieran derivarse por las correcciones de deficiencias que se pongan de manifiesto en las inspecciones de la Contratante.

Serán por cuenta de la Contratista cuantos recargos o impuestos sean inherentes a la servicio y la tramitación de documentos que a él se refieran.

2.7.7. Control de Identificación y acceso en la Obr a.- La Contratista proporcionará y vigilará que se usen en todo momento y en todo lugar, gafetes de identificación para todo su

no permitirá el acceso a personas ajenas a la obra.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.

Será responsabilidad del Licitante tener conocimiento cabal de las disposiciones legales del Estado de Puebla así como de la Federación especialmente easpectos; laborales, tributarios, administrativos y de legislación sobre la Obra Pública.

Para la interpretación y cumplimiento del Contrato de obra respectivo, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en la presente documentación y en el modelo de contrato, el Licitante acepta someterse a la jurisdicción de los Tribunales Federales con sede en la Ciudad de Puebla, por lo que deberá renunciar al fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio, presente o futuro, o por cualquier otra causa.

N16N16N16N16----2015201520152015

Página 46 de 48

Lugar y momento en que deben comenzar y terminar las jornadas de trabajo

Horas de entrada y salida de los trabajadores, tiempo destinado para comidas. Normas para prevenir los riesgos de trabajo e instrucciones para prestar los primeros

La Contratista deberá familiarizarse con los recursos disponibles en el sitio para casos de emergencia, así como, establecer procedimientos expedidos con el IMSS

La Contratista será responsable y tiene obligación de colocar los avisos y anuncios de obra, con los lineamientos que emita la dependencia o entidad contratante, así como los que sean

os, tales como: “No fumar”, “Peligro”, “No estacionarse”, etc., debiendo vigilar su

La Contratista deberá orientar a sus trabajadores en el uso de equipo de seguridad y será

Todos los gastos que la Contratista tenga que hacer, los debe considerar en su precio y por lo tanto no se aceptará ninguna reclamación basada

los establecido en el Contrato, serán también responsabilidades de la Contratista las que pudieran originarse por: montaje, desmontaje y retiro de cualquier elemento; los de protección de materiales; seguridad de personas en las

trabajo; así como también las que pudieran derivarse por las correcciones de deficiencias que se pongan de manifiesto en las inspecciones de la Contratante.

Serán por cuenta de la Contratista cuantos recargos o impuestos sean inherentes a la

La Contratista proporcionará y vigilará que se usen en todo momento y en todo lugar, gafetes de identificación para todo su

Será responsabilidad del Licitante tener conocimiento cabal de las disposiciones legales del Estado de Puebla así como de la Federación especialmente en los aspectos; laborales, tributarios, administrativos y de legislación sobre la Obra Pública.

Para la interpretación y cumplimiento del Contrato de obra respectivo, así como para todo ón y en el modelo de

contrato, el Licitante acepta someterse a la jurisdicción de los Tribunales Federales con sede en la Ciudad de Puebla, por lo que deberá renunciar al fuero que pudiera corresponderle en razón de




2014-2018

3.2. Normatividad, Ecología y de Seguridad Laboral.responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de consvía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale la dependencia o entidad. Las responsabilidades y los daños y percontratista.

La ejecución de las obras deberá realizarse con sujeción a: La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; las reglas generales para la contratación y ejecución de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; el proyecto; las normas para la construccalidad de los materiales que se indique en las especificaciones generales ycaso; la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, los reglamentos y las normas técnicas ecológicas expedidas en especial a las normas SEDUE, NTE 3.3. Personal y Responsabilidad Laboral.personal que destinará a la realización de los trabajos materia del contrato a celebrar, será el único responsable del cumplimiento de las obligaciones que señalan las disposiciones legales y administrativas en materia de trabajo y seguridad social vigentes, sin que en ningún momenestablezca un vínculo laboral del personal contratado con la Contratante. En tal virtud, la contratación del personal que preste sus servicios para llevar a cabo el trabajo materia del contrato, correrá por cuenta de la Contratista.

Al término del Contrato o en caso de rescisión de este por causas imputables a la Contratista, este se obliga a dar por concluidas, en los términos de las disposiciones laborales aplicables, las relaciones laborales que a la fecha tenga establecidas con los trabajadores aservicio.

3.4. Sanciones Por Incumplimiento.Dependencia o Entidad Contratante por no cumplir con alcances y términos que se establecen el Contrato, no cumplir con las normas técnicas, ecológicalegislación vigente en la materia. referente a las infracciones y sanciones de la Ley de Obra Pública Y Servicios Relacionados con La Misma. Así como a lo indicado en la cláusula vigésima segunda del modelo de contrato.

3.5. Terminación del Contrato.causas:

a) Por el vencimiento del plazo de vigencia pactada siempre y cuando la obra.

b) Por mutuo acuerdo entre las partes.c) Por cualquier otra prevista en las leyes, reglamentos o disposiciones

administrativas, que a juicio de la Contratante haga imposible la continuación del Contrato.


Página


DE ZAUTLA, PUEBLA

3.2. Normatividad, Ecología y de Seguridad Laboral. - El contratista será el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale la dependencia o entidad. Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia serán a cargo del

La ejecución de las obras deberá realizarse con sujeción a: La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; las reglas generales para la contratación y ejecución de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; el proyecto; las normas para la construcción e instalaciones y de calidad de los materiales que se indique en las especificaciones generales y particulares, en su caso; la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, los reglamentos y las normas técnicas ecológicas expedidas por la extinta Secretaría de Desarrollo Urbano yen especial a las normas SEDUE, NTE-CCAT-007/88, NTE- CCAT-009/88 y NTE

3.3. Personal y Responsabilidad Laboral. - La Contratista en su carácter de patrón del a realización de los trabajos materia del contrato a celebrar, será el

único responsable del cumplimiento de las obligaciones que señalan las disposiciones legales y administrativas en materia de trabajo y seguridad social vigentes, sin que en ningún momenestablezca un vínculo laboral del personal contratado con la Contratante. En tal virtud, la contratación del personal que preste sus servicios para llevar a cabo el trabajo materia del contrato, correrá por cuenta de la Contratista.

ontrato o en caso de rescisión de este por causas imputables a la Contratista, este se obliga a dar por concluidas, en los términos de las disposiciones laborales aplicables, las relaciones laborales que a la fecha tenga establecidas con los trabajadores a

3.4. Sanciones Por Incumplimiento. - La Contratista cubrirá las sanciones que le impongan la Dependencia o Entidad Contratante por no cumplir con alcances y términos que se establecen el Contrato, no cumplir con las normas técnicas, ecológicas y condiciones particulares de la

De acuerdo a los artículos 77 al 82 correspondientes al referente a las infracciones y sanciones de la Ley de Obra Pública Y Servicios Relacionados con

o indicado en la cláusula vigésima segunda del modelo de contrato.

3.5. Terminación del Contrato. - El Contrato podrá darse por terminado por las siguientes

Por el vencimiento del plazo de vigencia pactada siempre y cuando

Por mutuo acuerdo entre las partes. Por cualquier otra prevista en las leyes, reglamentos o disposiciones administrativas, que a juicio de la Contratante haga imposible la continuación del

N16N16N16N16----2015201520152015

Página 47 de 48

El contratista será el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todos los reglamentos y

trucción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale la dependencia o entidad. Las

juicios que resultaren por su inobservancia serán a cargo del

La ejecución de las obras deberá realizarse con sujeción a: La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; las reglas generales para la contratación y ejecución de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas para las dependencias y entidades de la

ción e instalaciones y de particulares, en su

caso; la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, los reglamentos y las por la extinta Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología,

009/88 y NTE-CCAT-005/88

La Contratista en su carácter de patrón del a realización de los trabajos materia del contrato a celebrar, será el

único responsable del cumplimiento de las obligaciones que señalan las disposiciones legales y administrativas en materia de trabajo y seguridad social vigentes, sin que en ningún momento se establezca un vínculo laboral del personal contratado con la Contratante. En tal virtud, la contratación del personal que preste sus servicios para llevar a cabo el trabajo materia del

ontrato o en caso de rescisión de este por causas imputables a la Contratista, este se obliga a dar por concluidas, en los términos de las disposiciones laborales aplicables, las relaciones laborales que a la fecha tenga establecidas con los trabajadores a su

La Contratista cubrirá las sanciones que le impongan la Dependencia o Entidad Contratante por no cumplir con alcances y términos que se establecen el

s y condiciones particulares de la De acuerdo a los artículos 77 al 82 correspondientes al Título VI

referente a las infracciones y sanciones de la Ley de Obra Pública Y Servicios Relacionados con o indicado en la cláusula vigésima segunda del modelo de contrato.

El Contrato podrá darse por terminado por las siguientes

Por el vencimiento del plazo de vigencia pactada siempre y cuando esté concluida

Por cualquier otra prevista en las leyes, reglamentos o disposiciones administrativas, que a juicio de la Contratante haga imposible la continuación del

Documents

CMIC DELEGACION PUEBLA - Convocatoria a la Licitación Pública … · 2015-07-15 · Convocatoria a la Licitación Pública Nacional No. COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS