DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS€¦ · tviuiNiL_,iriw u l . GONZÁLEZ MUNICIPIO DE j MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAUUPAS R. AYUNTAMIENTO 2016-2018 DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS González,

tv i u i N i L _ , i r i w u l .

GONZÁLEZMUNICIPIO DE j MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAUUPAS

R. AYUNTAMIENTO 2016-2018DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

González, Tam. a 09 de Noviembre del 2016

C. Rusvel Ibarra MartínezRepresentante Legal de:P R E S E N T E '

En cumplimiento con la Ley de obras públicas para el Estado de Tamaulipas en vigor, la Presidencia Municipal de GONZALEZ, Tam, lo invitan a participar en la Licitación por Adjudicación Directa en la modalidad de precio unitario para la obra que a continuación seindica.

CONCURSO Hidro/2017-003

TRABAJOS: Rehabilitación dei Camino lntereiidal(2a Etapa) Acceso Ei. El Mezquital - Est. Rosillo, del Municipio de González, Tamaulipas

PLAZO DE EJECUCION: 27 DIAS.

VISITA AL SITIO DE LA OBRA: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016

JUNTA DE ACLARACIONES: 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 A LAS 9:00 HRS.

APERTURA DE PROPUESTA TECNICA: 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 A LAS 9:00 HRS.

APERTURA DE PROPUESTA ECONOMICA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 11:00 HRS.

FALLO: 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 A LAS 9:00 HRS.

FECHA ESTIMADA DE INICIO: 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016

FECHA ESTIMADA DE TÉRMINO: 24 DE DICIEMBRE DEL 2016

CON RECURSOS: FONDO DE HIDROCARBUROS 2016

ANTICIPO: %

En caso de ser confirmada su participación las bases de licitación estarán a la disponibilidad del día 09 al 11 de NOVIEMBRE del 2016 en las oficinas de Obras Públicas, de la Presidencia Municipal de González, Tam., de las 09:00 a 15:00 Hrs. donde se efectuará la entrega del pliego de requisitos al que se sujetara el Concurso de la obra.

MUNICIPIO DE iGONZÁLEZ l

MUNICIPIO DE ¡ MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS R. AYUNTAMIENTO 2016-2018

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS


C. Ricardo Sánchez de LeónRepresentante Legal de:P R E S E N T E

En cumplimiento con la Ley de obras públicas para el Estado de Tamaulipas en vigor, la Presidencia Municipal de GONZALEZ. Tam, lo invitan a participar en la Licitación por Adjudicación Directa en la modalidad de precio unitario para la obra que a continuación se indica.


TRABAJOS: Rehabilitación del Camino lntereiidal(2a Etapa) Acceso Ei. El Mezquital - Est. Rosillo, del Municipio de González, Tamaulipas

PLAZO DE EJECUCION. 27 DIAS.









ANTICIPO: %

En caso de ser confirmada su participación las bases de licitación estarán a la disponibilidad del día 09 al 11 de NOVIEMBRE del 2016 en las oficinas de Obras Públicas, de la Presidencia Municipal de González, Tam., de las 09:00 a 15:00 Hrs. donde se efectuará la entrega del pliego de requisitos al que se sujetara el Concurso de la obra.

tv I U I N I ^ i r i W L-/L-.

GONZÁLEZMUNICIPIO DE i ' MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS



C. Martha Ivette Campos MartínezRepresentante Legal de:P R E S E N T E

En cumplimiento con la Ley de obras públicas para el Estado de Tamaulipas en vigor, la Presidencia Municipal de GONZALEZ. Tam, lo invitan a participar en la Licitación por Adjudicación Directa en la modalidad de precio unitario para la obra que a continuación se indica.


TRABAJOS: Rehabilitación del Camino lntereiidal(2a Etapa! Acceso Ei. El Mezquital - Est. Rosillo, del Municipio de González. Tamaulipas

PLAZO DE EJECUCION: 27 DIAS.









ANTICIPO: %

En caso de ser confirmada su participación las bases de licitación estarán a la disponibilidad del día 09 al 11 de NOVIEMBRE del 2016 en las oficinas de Obras Públicas,

entrega del pliego de requisitos al que se sujetara el Concurso de la obra.

C. Arq, íntes AlanísDIRECTO AS PUBLICAS

A l I E N T E

t.

RUSVEL IBARRA MARTINEZ

SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICALCONSTRUCCIONES EN GENERAL, REVESTIMIENTOS DE CAMINOS Y PAVIMENTACIONES

PROYECTO: REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO INTEREJIDAL (2a ETAPA)EJIDO EL MEZQUITAL-ROSILLO LOCALIDAD: EJ. EL MEZQUITALFECHAS INICIO: 28/NOV/16 TERMINO: 2-VDIC/16 PLAZO: 27 DIAS CAL.----

PresupuestoClave Descripción Unidad Cantidad Precio unitario Total

C001 TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO

M2 2.760.00 $ 3.90 $ 10,784,00

3G002 CORTE Y APERTURA DE CAJA CON EQUIPO

MECANICO PARA ALOJAR ESTRUCTURA INCLUYE: CARGA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE FUERA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS

M3 552.00 $ 28.85 $ 15.925-20»

C003 COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL AL 95% PROCTOR CON EQUIPO MECANICO INCLUYE- INCORPORACION DE HUMEDAD

M2 2,760.00 $ 46.25 $ 127,650.00

C004 SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO INCLUYE: CORTE Y CARGA

M3 552.00 $ 89.50 $ 49,404.00

C005 ACARREO DE MATERIAL DE BANCO EN CAMINOS DE TERRACERIAS 0 PAVIMENTADOS 1ER KM.

M3 717.60 $ 37.50 $ 26,910.00

C006 ACARREO DE MATERIAL DE BANCO EN CAMINOS DE TERRACERIAS 0 PAVIMENTADOS KM. SUBSECUENTES

M3/KM 2,870.00 $ 5.15 $ 14,782.56

C007 TENDIDO Y CONFORMADO DE MATERIAL DE BANCO PARA DAR AFINADO SUPERFICIAL,INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD Y COMPACTACION AL 90% PROCTOR

M2 552.00 $ 75.10 $ 41,453.18

Subtotal de Presupuesto $ 286,888.94

ImpuestoTotal

$$

45,912.56332,791.17

MARERA IVETTE CAMPOS M AR TINEZCONSTRUCCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO .REVESTIMIENTOS Y SEÑALAMIENTO VIAL EN

GENERAL

PROYECTO: REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO INTEREJIDAL (2A. ETAPA ) EJ. EL MEZQUITAL - EST. ROSILLO

UBICACIÓN: EJ. EL MEZQUITAL

LOCALIDAD: GONZALEZ, TAM.,

METAS: 460.00 ML

C O T I Z A C I O N

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. U. IMPORTE

C001 TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO M2 2,760.00 $ 4.13 $ 11,398.80

C002CORTE Y APETURA DE CAJA CON EQUIPO MECANICO PARA ALOJAR ESTRUCTURA INCLUYE CARGA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE FUERA DEL ITIO DE LA OBRA

M2 552.00 $ 35.02 $ 19,331.04

C003COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL AL 95% PROCTOR CON

EQUIPO MECANICO INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDADM2 2,760.00 $ 49.19 $ 135,764.40

C004SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO INCLUYE: PAGO DE REGALIAS, CORTE Y CARGA

M3 552.00 $ 91.47 $ 50,491.44

C005ACARREO DE MATERIAL DE BANCO EN CAMINOS DE TERRACERIAS O PAVIMENTADOS 1ER, KM.

M3 717.60 $ 39.68 $ 28,474.37

C006ACARREO DE MATERIAL DE BANCO EN CAMINOS DE TERRACERIAS 0 PAVIMENTADOS KM. SUBSECUENTES

M3/KM 2,870.40 S 6.14 $ 17,624.26

C007TENDIDO, CONFORMADO Y ACOMPACTACION AL 95% PROCTOR DE MATERIAL DE BANCO PARA DAR AFINADO SUPERFICIAL INCLUYE INCORPORACION DE HUMEDAD

M3 552.00 $ 78.05 $ 43,083.60

SUBTOTAL S 306,167.90IVA S 48,986.86TOTAL $ 355,154.77

CELESTE No 1527 COL. JARDIN NORTE CD. VICTORIA TAMAULIPAS TEL OF(834) 185 77 16 CEL(834) 167 34 33

3&ícarbo Ü>ánd)ê ®e HeónCONSTRUCaONES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

REVESTIMIENTOS, PAVIMENTACIONES, EDIFICACIONES,SUMINISTRO Y COLOCACION DE TODO TIPO DE SAÑALAMIENTOS VIALES.

PROYECTO: REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO INTEREJIDAL (2a. Etapa) EJ. MEZQUITAL - EST. ROSILLO



METAS: 460.00 ML. X 6.00 DE ANCHO X .20 CM. DE ESPESOR

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. U. IMPORTE

C001 TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO M2 2,760.00 $ 4.00 $ 11,040.00

C002CORTE Y APETURA DE CAJA CON EQUIPO MECANICO PARA ALOJAR ESTRUCTURA INCLUYE CARGA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE FUERA DEL ITIO DE LA OBRA

M2 552.00 $ 30.00 $ 16,560.00

C003COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL AL 95% PROCTOR CON EQUIPO MECANICO INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD

M2 2,760.00 $ 48.50 $ 133,860.00

C004 SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO INCLUYE: PAGO DE REGALIAS, CORTE Y CARGA M3 552.00 $ 90.00 $ 49,680.00

C00 5ACARREO DE MATERIAL DE BANCO EN CAMINOS DE TERRACERIAS O PAVIMENTADOS 1ER. KM. M3 717.60»

$ 38.00 $ 27,268.80

' ) ' )

Bicartro ái>áncl)ê IBe HeónCONSTRUCCIONES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

REVESTIMIENTOS, PAVIMENTACIONES, EDIFICACIONES,SUMINISTRO Y COLOCACION DE TODO TIPO DE SAÑALAMIENTOS VIALES.

PROYECTO: REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO INTEREJIDAL EJ. MEZQUITAL - EST. ROSILLO



METAS: 460.00 ML. X 6.00 DE ANCHO X .20 CM. DE ESPESOR

C006 ACARREO DE MATERIAL DE BANCO EN CAMINOS DE TERRACERIAS O PAVIMENTADOS KM. SUBSECUENTES M3/KM 2,870.40 $ 6.00 $ 17,222.40

C007TENDIDO, CONFORMADO Y ACOMPACTACION AL 95% PROCTOR DE MATERIAL DE BANCO PARA DAR AFINADO SUPERFICIAL INCLUYE INCORPORACION DE HUMEDAD

M3

' K

552.00 $ 75.00 $ 41,400.00

SUBTOTAL $ 297,031.20IVA $ 47,524.99

X X S Ä MING. RICARD

DIRECTORCHEZ DE LEON

GENERAL

TOTAL 344,556.19

Av. Articulo 123 # 2506 Col. Anahuac. C.P. 88260 Nuevo Laredo, Tamaulipas. Tel: 01(867)719 25 00 CALLE MINA CON 20 DE SEPTIEMBRE #3986 COL. VICENTE GUERRERO CD. VICTORIA, TAMAULIPAS TEL: 834 17 17 587

TEL: 861 61 251 87 CEL: 861 61 066 39 NEX 01 867 199 21 98 E:MAIL DISPOSITIVOSVIALES ©HOTMAIL.COM

MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS R. AYUNTAMIENTO 2016-2018



FALLO Y NOTIFICACION DE ADJUDICACION

C. RUSVEL IBARRA MARTINEZ REPRESENTANTE LEGAL DE: PRESENTE.-

Como resultado de la revisión de las cotizaciones presentadas para la ejecución de la obra: Rehabilitación del Camino lnterejidal(2a Etapa) Acceso Ej. El Mezquital - Est. Rosillo, del Municipio de González, Tamaulipas

de este municipio. Y conforme al dictamen mediante el cual se emitió F A L L O en su favor en

los términos del artículo 44 de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado

de Tamaulipas, me permito informarle que este Departamento de Obras Publicas a procedido a

adjudicarle el contrato número MGT-DOP-HIDRQ-AD-16-003 para la construcción de las obras que en

el mismo instrumento contractual se menciona, por lo que deberá presentarse en la Cabecera

Municipal (oficina del Departamento de Obras públicas) para la firma del contrato antes citado.

C. Arq Direc

GONZÁLEZMUNICIPIO DE • MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAUUPAS



DICTAMEN TECNICO Y ECONOMICO

Visto para dictaminar sobre el expediente relativo a la adjudicación del contrato de construcción de la obra denominada: Rehabilitación del Camino lnterejidal(2a Etapa) A ccesoEj. El Mezquital - Est. Rosillo, de este municipio, y una vez hecha la evaluación técnica y económica de ¡as cotizaciones que fueron presentadas por ios participantes conforme a ¡o establecido en el artículo 44 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas

empresa de nacionalidad mexicana Denominada: Rusvel Ibarra Martínez en virtud que reúne las condiciones técnicas y económicas requeridas por la convocante en los términos del artículo antes citado, así mismo garantiza el cumplimiento del contrato y es la postura solvente más baja, con un importe de $332,791.17 (Trescientos Treinta y Dos Mil setecientos Noventa y Un Pesos 17/100 m .n.) Incluyendo el I.V.A.

El presente dictamen constituye el fundamento para la adjudicación del contrato de construcción de la citada obra, a la empresa mencionada.

para el estado de Tamaulipas, se emite el siguiente dictamen a favor de la

C. Arq. Direcl

MUNICIPIO DE jGONZÁLEZ

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS R. AYUNTAMIENTO 2016-2018



FALLO Y NOTIFICACION DE ADJUDICACION

C. RUSVEL IBARRA MARTINEZ REPRESENTANTE LEGAL DE: PRESENTE.-

Como resultado de la revisión de las cotizaciones presentadas para la ejecución de la obra: Rehabilitación del Camino lnterejidal(2a Etapa) A cceso Ej. El Mezquital - Est. Rosillo, del Municipio de González, Tamaulipas

de este municipio. Y conforme al dictamen mediante el cual se emitió F A L L O en su favor en

los términos del artículo 44 de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado

de Tamaulipas, me permito informarle que este Departamento de Obras Publicas a procedido a

adjudicarle el contrato número MGT-DOP-HIDRO-AD-16-OQ3 para la construcción de las obras que en

el mismo instrumento contractual se menciona, por lo que deberá presentarse en la Cabecera

Municipal (oficina del Departamento de Obras públicas) para la firma del contrato antes citado.

C. Arq Direc

MUNICIPIO DE i ( jp f ï )GONZÁLEZ |gg: MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAMAULIPAS

R. AYUNTAMIENTO DE GONZÁLEZ 2016-2018

CONTRATO DE OBRAMGT-DOP-HIDRO-AD-16-003

DESCRIPCION: Rehabilitación de Camino Intereiidal (2a. Etapa I Acceso Ei. El Mezquital - Est. Rosillo, del Mpio. De González, Tam„

Contrato de obra, que celebran por una parte el Municipio de González Tamaulips, representada por él C. Guillermo Verlage Berry, Presidente Municipal, a quien se le denomina “La Contratante” y por la otra la empresa denominada: Rusvel Ibarra Martínez Representada por: Rusvel Ibarra Martínez, a quien en lo sucesivo se le denomina “El Contratista”.

D E C L A R A C I O N E S

1. “La Contratante” que esta legalmente constituido conforme a las normas del programa y se encuentra con la capacidad necesaria para contratar, como dependencia ejecutora, la ejecución de las obras del programa.

2. “El Contratista” declara que se encuentra capacitado jurídica y técnicamente para ejecutar las obras del presente contrato.

3. Que el presente contrato se realizo por: Adjudicación Directa , por lo que en el acto de recepción de proposiciones se llevo a cabo con fecha de 16 de Noviembre del 2016 y el acto de adjudicación final el 17 de Noviembre del 2016. en el cual se otorgo al contratista el presente contrato.

C L A U S U L A S

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO:

“El Contratista” se obliga a realizar directamente sobre la base de precios unitarios, con las especificaciones, planos, catálogos de conceptos de trabajo y presupuestos que formen parte integrante de este contrato por su cuenta y bajo su responsabilidad, las obras que se detallan al final de la clausula segunda utilizando para ello su propio personal debidamente contratado proporcionando mano de obra, materiales y equipo necesario.

SEGUNDA.- “La Contratante” se compromete a proporcionar a “El Contratista” todos los planos y proyectos necesarios para realizar la obra de este contrato.

TERCERA.- REALIZACION DE LAS OBRAS POR “El Contratista”:

Para los efectos legales a que hubiera lugar “La Contratante” manifiesta que este contrato se celebra con “El Contratista” en atención a sus personales características, en tal virtud “El Contratista” se obliga a cumplir el presente contrato por si mismo y no podrá consecuentemente hacerlo ejecutar por medio de terceras personas, tampoco podrá en ningún caso y bajo ningún titulo ceder o transmitir la totalidad o parte de las obras, ni los derechos de crédito que mediante este contrato adquiere frente “La Contratante”, sin el permiso expreso o por escrito de este.

Obra materia de la presente licitación No. Hidro/201&003

Referente a : Rehabilitación de Camino Intereiidal (2a. Etapa ) Acceso Ei. El Mezquital - Est. Rosillo, del Mpio. De González. Tam„

Plazo de ejecución: 27 DÍAS DE CALENDARIO Fecha de iniciación de la obra: 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 Fecha de terminación de la obra: 24 DE DICIEMBRE DEL 2016

CUARTA.- IMPORTE DE LAS OBRAS (CON I.V.A. INCLUIDO):

ĵe-'gi

O A

Lervd

O'Ws

MUNICIPIO DE O ÉSI)GONZÁLEZ | g | : MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAMAULIPAS


El importe de las obras materia del presente contrato es: $ 332,791.17 ( Trescientos Treinta y Dos Mil Setecientos Noventa y Un Peso 17/100 m.n. Cantidad que resulta de aplicar los precios unitarios a que se refiere la clausula primera del presente a las cantidades de obra que se encomiendan las cuales han sido verificadas y/o aprobadas por “El Contratista”.

En los precios unitarios a quedado incluida la cantidad total que debe cubrirse “Al Contratista” por todos los costos directos e indirectos que originen las obras.El importe de las obras será invariable, sin ninguna excepción.

Participación Financiera.

a) El Municipio de GONZALEZ Tamaulipas, a través del programa “ Fondo de Hidrocarburos 2016 “ se compromete aportar la cantidad de $ 332.791.17 ( Trescientos Treinta y Dos Mil Setecientos Noventa v Un Peso 17/100 m.n. Correspondiente al 100% del costo total del-proyecto.

b) PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PAGO.- “Las Partes” convienen que los trabajos objeto de este contrato serán pagados mediante la formulación de la(s) estimación(es) mensuales por unidad de concepto de trabajo terminado, de acuerdo al programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado en periodos quincenales, mismas que serán presentadas por “El Contratista” a la Dirección de Obras Publicas Municipales dentro de los 6 (seis) días naturales siguientes a la fecha de corte, siendo éste, el último día hábil de cada mes

c) El pago de la o las estimaciones por trabajos ejecutados se efectuará en las oficinas de la Tesorería Municipal, ubicadas dentro del edificio de la Presidencia Municipal, en un plazo no mayor a 7 (siete) días naturales contados a partir de la fecha en que haya sido autorizado por la Dirección de Obras Publicas y “El Contratista” haya presentado la factura correspondiente

QUINTA.- DEL PROGRAMA DE OBRA:

“El Contratista” se obliga a llevar un programa de obra donde contempla los conceptos ponderados a ejecutar así como los importes mensuales aproximados.

SEXTA.- DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES:

Si “El Contratista” utiliza materiales defectuosos, de diversa calidad o especificaciones, será responsable de los daños y perjuicios correspondientes, pudiendo “La Contratante” rescindir unilateralmente el contrato sin quedar a pagar los trabajos y los materiales que se hayan utilizado en contravención a la calidad y/o especificaciones establecidas.

SEPTIMA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE PROGRAMA:

Si “El Contratista” no termina la obra en la fecha señalada en la clausula segunda de este contrato, deberá cubrir “A la Contratante” el 1 al millar como pena convencional diariamente sobre el valor total hasta eljnomento en que las obras queden concluidas.

OCTAVA.- FINANCIAMIENTO INICIAL:

Para cubrir los gastos relativos a la iniciación de las obras y a la adquisición de los materiales necesários para su ejecución “El Contratista” recibe de “La Contratante” después de la firma de este contrato, con carg; importe a las obras materia del mismo contra la presentación del recibo correspondiente cjpl anticipo equive al 30% por la cantidad de: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx que deberán ser utilizadas de inicio de los trabajos y para adquisición de materiales, por lo que dicho anticipo es/t^stj del monto total déla obra. .

Sergio A-CewqnieS 6on&kl-

líente manen la cantidad di

MUNICIPIO DEGONZÁLEZ MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAMAULIPAS


El anticipo será amortizado mediante la deducción del 30 % al valor de cada estimación de obra ejecutada o la devolución en efectivo de la parte no amortizada en esa forma.

Para garantizar “La Contratante” la correcta inversión del anticipo y en su caso la devolución del mismo cuando no sea amortizado totalmente mediante las deducciones señaladas, “El Contratista” otorga fianza expedida por una institución afianzadora legalmente autorizada y con las características que “La Contratante” determine, por el importe integro del propio anticipo la que estará en vigor hasta que dicho anticipo sea totalmente recuperado por “La Contratante”.

En caso de que una vez recibido el anticipo “El Contratista” no inicie las obras dentro del plazo estipulado “La Contratante” queda facultado para rescindir unilateralmente el presente contrato por incumplimiento del mismo.

A) DE LA SUPERVISION DE LA OBRA.- La realizará: “La Contratante”, por parte del personal de la Dirección de Obras Públicas Municipales.

NOVENA.- RESCISIÓN DEL CONTRATO:Las partes convienen y “El Contratista” acepta en forma expresa que “La Contratante” podrá rescindir

unilateralmente el presente contrato sin responsabilidad alguna de su parte y sin necesidad de intervención judicial, por cualquiera de las causas que a continuación se establecen de manera enunciativa:

1- Si “El Contratista” a proporcionado datos falsos al registrarse o formular el contrato o bien cuando siendo reales, estos hayan variado y no hayan dado aviso de ello a “La Contratante”.

2- Si por causas imputables a “El Contratista” este no inicia las obras objeto del presente contrato en la fecha indicada en la clausula segunda.

DÉCIMA.- TERMINACIÓN, ENTREGA Y RECEPCION DE LAS OBRAS:Los riesgos y la conservación de las obras correrán a cargo de “El Contratista” hasta el acto de su entrega y

aceptación por “La Contratante” o por la(s) persona(s) que este designe.

Si dentro del año siguiente a la fecha de recepción y aceptación de las obras aparecieren desperfectos o vicios en las mismas por causa imputable a “El Contratista”, “La Contratante” ordenara a este inicie los trabajos de reparación o reposición en un plazo de 10 días en su caso de que no los termine en el plazo que se le haya señalado “La Contratante” hará efectiva la fianza correspondiente a que se refiere la clausula decima segunda.

El procedimiento que debe seguirse para la entrega y recepción de las obras en el siguiente:

A) .- Una vez terminada totalmente la obra “El Contratista” dará aviso de ello por escrito a “La Contratante” a efecto de que en un plazo de 15 días hábiles y previa la verificación y ejecución de la misma, a satisfacción de “La Contratante”, se procede con la intervención de las personas que al efecto designe, al levantamiento de un acta para hacer constar la terminación, entrega y recepción de la obra.

B) .- “El Contratista” deberá entregar las obras en forma convenida y retirará del terreno toda la maquinaria y equipo, escombros, basura y residuos de material sobrante a fin de dejarlo limpio y si hubo rotura de pavimento deberá reponerlo a su costo, en la inteligencia que de no hacerlo lo hará “La Contratante” por cuenta del propio “Contratista”.

C).- “La Contratante” podrá recibir parte de la obra o la totalidad de la misma y en cada caso levantará con la intervención de los representantes señalados en el inciso de esta clausula el acta correspondiente.

DECIMA PRIMERA.- DE LAS RESPONSABILIDADES:

A).- “El Contratista” se hace responsable por la ejecución de las obras y en consecuencia,de los dañ‘ perjuicios que con motivo de los mismos puedan llegar a causarse a terceros.

l\ X w \/q ^ {e S

MUNICIPIO DE iGONZÁLEZ ^ggg; MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAMAULIPAS


B) .- “El Contratista” acepta que “La Contratante” verifique cuando juzgue pertinente a la relación de personal, así como la comprobación de los pagos que le corresponda ante el INFONAVIT, IMSS, GOBIERNO DEL EDO. ETC., de dicho personal ya que siendo responsabilidad de “El Contratista", “La Contratante” no se responsabilizará de los mismos.

C) .- “El Contratista” se hace responsable de las relaciones del personal contratado para la ejecución de los trabajos materia de este contrato.

DECIMA SEGUNDA.- GARANTIAS DE CONTRATO:

“El Contratista” presentará a “La Contratante” dentro de los 10 días siguientes a la fecha en que sea entregada copia de este contrato, una fianza a satisfacción de “La Contratante” a cargo de una institución afianzadora legalmente autorizada y con las características que “La Contratante” determine, equivalente al 10% del importe total de las obras señaladas en la cláusula segunda a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a “El Contratista”.

Mientras “El Contratista” no otorgue la fianza con los requisitos que al efecto se señalen, no se cubrirán las estimaciones de obra. Para responder de los efectos de construcción de cualquier vicio aparente u oculto así como de las responsabilidades que resulten a cargo de “El Contratista”, derivadas del presente contrato, la fianza estará vigente durante el tiempo de ejecución de las obras y dentro del año siguiente a la fecha en que estas hayan sido recibidas por “La Contratante” o por las personas que este determine y deberá ser prorrogada con el consentimiento del fiador cuando por retraso o causa justificada sea prorrogado el plazo de terminación de las obras.

DECIMA TERCERA.- NACIONALIDAD, PERSONALIDAD Y DOMICILIO:

Personalidad jurídica de los miembros de “La Contratante”.

EL MUNICIPIO DE GONZÁLEZ TAMAULIPAS, Representada por el C. Guillermo Verlage Berry, quien justifica su personalidad mediante copia fotostática del Acta Constitutiva de mayoría publicada en Diario Oficial del Estado.

“El Contratista” C. Rusvel Ibarra Martínez , acredita su existencia legal mediante Acta de Nacimiento No: 64 de fecha 09 de Abril de 1973 y su Representante Legal acredita su personalidad como Administrador único Representante legal con la credencial de elector, expedida por el Instituto Federal de Elector con No. de Folio. 168202632602 y clave: IBMRRS70030128H600 Acredita la legal existencia.

Su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es el N IAMR700301GK7 y su Curp: IAMR70030IHTSRRS00 registro ante el padrón de contratista del Municipio é González Tam, No: MGT-DQP-2017-006. Registro ante Padrón del Gobierno del Estado No: xxxxxxxxxxx . dichos Registros están vigentes.

A) .- Así mismo “El Contratista” declara ser mexicano y conviene, que cuando llegare a cambiar de nacionalidad en seguirse considerando como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y no invocar la de ningún gobierno extranjero, aceptando que de así hacerlo revertirá sin requerirse declaración alguna, en beneficio del Estado de Tamaulipas, todo derecho derivado de este contrato.

B) .- Que tiene establecido su domicilio en calle Sarita Peña s/n Col. Fraccionamiento La Paz en Cd. Victoria. Tam.,

Mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato. Para cualquier controversia que s¡ pueda suscitar y en consecuencia se designan los tribunales de esta ciudad como los compete

S e r g i o 6 cnzq¡,

MUNICIPIO DE i (fé S hGONZÁLEZ ( g ; MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAMAULIPAS


El presente contrato se firma en la Ciudad de González. Tamaulipas a los 18 días del mes de Noviembre del 2016.

CONTRATANTE

C.P.A.Presiden*«

iwHtérmo Verlagélunicipal de Gonzál

:es Alanise Obras Públicas

L.C.P.F. Estefanía Smith ’Contralor Municipal

»o A . Lervdílfes bcnzolez

Profr. Sergio Cervantes GonzálSecretario del R. Ayuntamientc

(Representante Legal del Municipl

FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

No. MGT-DOP-HIDROAD-16-003

MUNICIPIO DE fj§ 3 j )GONZÁLEZ ¡|g|:

I. - LUGAR FECHA Y HORA:

REHABILITACION DE CAMINO INTEREJIDAL(2a ETAPA) ACCESO EJ. EL MEZQUITAL- EST. ROSILLO, EN EL MUNICIPIO DE GONZÁLEZ TAMAULIPAS SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2016, EN EL SITIO DE LA OBRA SE REUNEN LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARGO CON QUE INTERVIENEN, SE MENCIONAN A CONTINUACION:

II. - NOMBRE DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAMPS.

A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "CONTRATANTE". REPRESENTADO POR EL C.P.A. GUILLERMO VERLAGE BERRY, PRESIDENTE MUNICIPAL, C. RUSVEL IBARRA MARTINEZ QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "CONTRATISTA".

LA REUNION TIENE POR OBJETO LLEVAR A CABO LA RECEPCION POR PARTE DE "LA CONTRATANTE" DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: REHABILITACION DE CAMINO INTEREJIDAL (2A ETAPA) ACCESO EJ. EL MEZQUITAL- EST. ROSILLO, EN EL MUNICIPIO DE GONZÁLEZ TAMAULIPAS.

III. - DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN:

No CONCEPTOS DE TRABAJOS UNID CANT

1 TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO M2 2,760.00

2 CORTE Y APERTURA DE CAJA CON EQUIPO MECANICO PARA ALOJAR ESTRUCTURA INCLUYE CARGA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE FUERA DEL SITIO DE LA OBRA

M2 552.00

3 COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL AL 95% PROCTOR CON EQUIPO MECANICO INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD.

M2 2,760.00

4 SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO INCLUYE: PAGO DE REGALIAS, CORTE Y CARGA

M3 552.00

5 ACARREO DE MATERIAL DE BANCO EN CAMINOS DE TERRACERIAS 0 PAVIMENTADOS 1ERKM

M3 717.60

6 ACARREO DE MATERIAL DE BANCO EN CAMINOS DE TERRACERIAS 0 PAVIMENTOS KM SUBSECUENTES

M3/KM 2,870.40

7 TENDIDO, ONFORMADO Y ACOMPACTACION AL 95% PROCTOR DE MATERIAL DE BANCO PARA DAR AFINADO SUPERFICIAL INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD

M3 552.00

IV.- IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO:

LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, SE EJECUTARON AL AMPARO DEL CONTRATO No. MGT-DOP-HIDRO- AD-16-003 DEL CUAL SE TIENE A LA VISTA UNA COPIA; CELEBRADO CON FECHA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016, ENTRE "CONTRATANTE" Y "CONTRATISTA", CON UN MONTO ORIGINAL DE $ 332,791.17(TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 17/100 M.N.) INCLUYE I.V.A.

R AYUNTAMIENTO 2016- 2018

CfcLLÜ irCó, r.HAt'EKO, COLONIA M3NAC-IUCAP tiÜtlZÁUZZ, T A H A U L l M É X I C O .

MUNICIPIO DEGONZÁLEZ

V.- PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

PLAZO ORIGINAL DE EJECUCION DE 27(VEINTISIETE)DIAS CALENDARIO, CONTADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2016.

SE HACE CONSTAR QUE LA FECHA DE TERMINACION REAL DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, FUE EL 24 DE DICIEMBRE DEL 2016, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA NOTA DE BITACORA S/N DE LA MISMA FECHA, POR LO QUE EL PLAZO REAL DE EJECUCION FUE DE 27(VEINTISIETE) DIAS CALENDARIO.

VI.- RELACION DE ESTIMACIONES:

EST.No. PERIODO

IMPORTE($)S/IVA

AMORTIZACIONANTI

CIPO($)C/IVA

SALDO DE LA ASIGNACION

($)C/IVARETENCIONES No. DE FACTURA

1

DEL: 28 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE

2016

$286,888.94 $0.00 $0.00 $1,434.44 100055CFDI

RESUMEN:

CONCEPTO IMPORTES C/IVA IMPORTE S/IVA

IMPORTE DEL CONTRATO $332,791.17 $ 286,888.94

INCLUYENDO CONVENIOS

IMPORTE TOTAL ESTIMADO $332,791.17 $ 286,888.94

SALDO NO EJERCIDO QUE SE CANCELA

0.00 0.00

IMPORTE PAGADO AL CONTRATISTA

$332,791.17 $ 286,888.94

IMPORTE ESTIMADO PENDIENTE DE PAGO

0.00 0.00

IMPORTE POR TRABAJOS EJECUTADOS SEGÚN ESTIMACIONES DE LA No.l

IMPORTE DE ESTIMACIONES PENDIENTES DE PAGO A FAVOR DEL CONTRATISTA

IMPORTE DE LAS SANCIONES O ADEUDOS A CARGO DEL CONTRATISTA

$332,791.17 0.00 0.00

VII.- DECLARACIONES DE LAS PARTES:

CONFORME LO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS DE CONSTRUCCION, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA

R AYUNTAMIENTO 2016-2018

CALLB f i l ó . i . MADERO, S /t i, COLUNIA > -NA CENTRO. I T E tl (8 3 « ) ¿A16687CIIJIWD SONEAlE Í, TSMAUtISAS, MÉXICO. CP.897¡ j ESIt 110

MUNICIPIO DEGONZÁLEZ

RESPONSABILIDAD QUE RESULTE A CARGO DEL "CONTRATISTA" Y A FAVOR DEL "CONTRATANTE" DERIVADOS DEL CONTRATO Y DE SUS AMPLIACIONES, QUEDAN VIGENTES LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

MONTO ($) FIANZA NO. AFIANZADORA

33,279.11 713475 “ Fianzas Dorama, S.A

SE HACE CONSTAR QUE EL "CONTRATANTE" RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE EMITE CONVENIENTES, POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, PAGOS EN EXCESO O PAGOS INDEBIDOS, EL

REPRESENTANTE DEL "CONTRATISTA" C. RUSVEL IBARRA MARTINEZ, MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACION ALGUNA QUE HACER.

SE DA POR TERMINADO ESTE ACTO, SIENDO LAS 13:00 HRS. DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2016 Y SE LEVANTA ESTA ACTA PARA CONSTANCIA, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTRE)

p :_______ÍRLAGE BERRYC,^UNICIPAC----~0^

/ O ’/ - S I D O S C S / Y

RUSVEL IEUkRRA MARTINEZCONTRATISTA

C.P.A. GUILLERIPRESIDE

:S ALANIS LC.P.F ESTEFANIA SMI1, ' / ? / CONTRALOR MUNDE OBRAS

R AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

CAU.fi K O . i.MAüERO, S /j í , COUiNlA l ó NA OSNTRÜ.•.:» tsomAsxz, ¡am¡«jupas, tóxico. or.»9?oo

TEI.» (S i i ) .. ' Í668 •' « Xí l HO

Frac.XXVIII-Inc.A)-1. Invitaciones.pdf (p.1-3)Frac.XXVIII-Inc.A)-2. Presupuestos.pdf (p.4-7)Frac.XXVIII-Inc.A)-3. Fallo.pdf (p.8)Frac.XXVIII-Inc.A)-6. Economico y Fallo.pdf (p.9-10)Frac.XXVIII-Inc.A)-7. Contrato de obra.pdf (p.11-15)Frac.XXVIII-Inc.A)-14. Finiquito.pdf (p.16-18)

Documents

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS€¦ · tviuiNiL_,iriw u l . GONZÁLEZ MUNICIPIO DE j MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAUUPAS R. AYUNTAMIENTO 2016-2018 DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS González,