Dobrodošli! - Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike … · Web view2021. 4. 23. · V primeru, da se operacija pod zap. št. 6 URI SOČA (Objekt Vrnica, Objekt Orhideja)

461-1/2021-2/4 Izdelava projektne dokumentacije za energetsko sanacijo objekta VRTNICA in ORHIDEJA

DOKUMENTACIJA V ZVEZIZ ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA ENERGETSKO SANACIJO OBJEKTA

VRTNICA IN ORHIDEJAPostopek javnega naročanja – postopek javnega naročila male vrednosti

SPLOŠNI DEL:NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

POSEBNI DEL:PONUDBENA DOKUMENTACIJA

Kraj in datum: Ljubljana, 23. 4. 2021

VSEBINA

I. NAVODILO PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE........................................................................3A. OSNOVNI PODATKI.............................................................................................................................3B. SPOSOBNOST ZA SODELOVANJE V POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA.......................4

I. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe...........................................................................................4

1


II. Ugotavljanje sposobnosti in dokazila.....................................................................................................5III. Razlogi za izključitev..............................................................................................................................5IV. Pogoji za sodelovanje............................................................................................................................7

C. MERILO ZA IZBIRO..............................................................................................................................8D. SKUPNA PONUDBA.............................................................................................................................9E. PONUDBA S PODIZVAJALCI............................................................................................................ 10F. OSTALA DOLOČILA...........................................................................................................................10G. OPIS POTEKA POSTOPKA POGAJANJ.......................................................................................12H. TEHNIČNA SPECIFIKACIJA..............................................................................................................13I. FINANČNA ZAVAROVANJA.............................................................................................................. 13

II. PONUDBENA DOKUMENTACIJA......................................................................................................14OBR1 – OVOJNICA....................................................................................................................................15OBR2 –PODATKI O (VODILNEMU) PONUDNIKU....................................................................................16OBR2 – PODATKI O PODIZVAJALCU......................................................................................................18OBR2 – PODATKI O PARTNERJU............................................................................................................19OBR3 – IZJAVA.......................................................................................................................................... 20OBR4 - PONUDBENI PREDRAČUN..........................................................................................................22OBR4_PRILOGA1 - SPECIFIKACIJA PONUDBENEGA PREDRAČUNA..................................................24OBR5 – REFERENČNO POTRDILO..........................................................................................................28OBR6 - SEZNAM KADROV - KADROVSKA SPOSOBNOST....................................................................30OBR7 - FINANČNO ZAVAROVANJE.........................................................................................................32OBR8 - VZOREC POGODBE.....................................................................................................................33OBR9 – IZJAVA/PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA..46

2


I. NAVODILO PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

A. OSNOVNI PODATKI

1. Naročnik UNIVERZITETNI REHABILITACIJSKI INŠTITUT REPUBLIKE SLOVENIJE - SOČA, Linhartova cesta 51, 1000 Ljubljana

Naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbo, skladno z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

2. Opis javnega naročila in vrsta postopkaPredmet javnega naročila izdelava projektne dokumentacije za energetsko sanacijo objekta VRTNICA in ORHIDEJA v Ljubljani, na naslovu Linhartova 51, 1000 Ljubljana v okviru PO15 za energetsko prenovo stavb zdravstvene infrastrukture posebnega pomena zaradi COVID-19 v sklopu pobude React-EU - URI SOČA (Objekt Vrnica, Objekt Orhideja).

Podrobnejša specifikacija naročila je razvidna iz specifikacije ponudbenega predračuna (OBR4Priloga1-Specifikacija ponudbenega predračuna).

Naročnik bo oddal javno naročilo po postopku male vrednosti v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in naslednji, v nadaljevanju ZJN-3).

V postopek oddaje javnega naročila male vrednosti se vključijo pogajanja.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo na tem javnem naročilu.

Naročnik bo na podlagi pogojev in meril, določenih v razpisni dokumentaciji, izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo (OBR7-Vzorec pogodbe).

3. Rok in način predložitve ponudbPonudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN (v nadaljevanju: sistem e-JN) na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika1). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si najkasneje do 7. 5. 2021 do 11. ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

1 Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)

3

https://ejn.gov.si/

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1263

https://ejn.gov.si/

https://ejn.gov.si/

https://ejn.gov.si/


Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=1879.

4. Čas in kraj odpiranja ponudbOdpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 7. 5. 2021 in se bo začelo ob 11.01 uri na spletnem naslovu . https://ejn.gov.si.

Odpiranje poteka tako, da sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, skupni ponudbeni vrednosti ponudbe ter omogoči dostop do dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena cena«, v del »Predračun«.

5. Dostop do razpisne dokumentacijeRazpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na portalu javnih naročil ali spletnih straneh naročnika, na naslovu http://www.uri-soca.si/sl/Javna_narocila_in_razpisi/

6. Obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijoKomunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do 3. 5. 2021.

Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik sme v skladu z 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

B. SPOSOBNOST ZA SODELOVANJE V POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

I. Finančno zavarovanje za resnost ponudbeKot finančno zavarovanje za resnost ponudbe mora priložiti bianco menico z menično izjavo v višini 4.950,00 EUR.

Zahtevano dokazilo: OBR7-Finančna zavarovanja Original podpisana bianco menica za resnost ponudbe (naročnik bo kot nepopolno, brez možnosti

dopolnitve ponudbe, zavrnil ponudbo, pri kateri bo ponudnik predložil nepodpisano, preluknjano, prečrtano, speto ali drugače poškodovano bianco menico).

Ponudnik mora originalno podpisano bianco menico predložiti naročniku do roka za oddajo ponudb, to je do 7. 5. 2021 do 11.00 ure, v zaprti ovojnici z oznako PONUDBA - NE ODPIRAJ z navedbo oznake predmeta javnega razpisa »Izdelava projektne dokumentacije – VRTNICA in ORHIDEJA« in z označenim naslovom pošiljatelja.

4

http://www.uri-soca.si/sl/Javna_narocila_in_razpisi/

https://ejn.gov.si/

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=1879


Uporabnik bo navedeno menico unovčil v primeru:a) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti,b) če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami Navodil ponudniku ali ne predloži ali zavrne predložitev garancije za dobro izvedbo posla v skladu z določbami navodil

ponudnikom.

II. Ugotavljanje sposobnosti in dokazilaPonudnik mora izpolnjevati vse v navedene pogoje.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo, zahteval, da predloži dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz točke B.III teh navodil in kot dokaz izpolnjevanja pogojev za sodelovanje iz točke B.IV teh navodil, v kolikor se bo pri naročniku pojavil dvom o resničnosti ponudnikov izjav.

Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju razlogov za iz točke B.III teh navodil in kot dokaz izpolnjevanja pogojev za sodelovanje iz točke B.IV teh navodil predloži tudi sam. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh.

V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih dokumentov, ker država v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če pa ta v državi v kateri ima ponudnik svoj sedež ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

III. Razlogi za izključitev

1. Pogoj (1. odstavek 75. člena ZJN-3)Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, za katerega ugotovi, da je bila ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega ponudnika ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj navedenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Zahtevano dokazilo:Izpolnjen obrazec OBR3-Izjava za vsakega gospodarskega subjekta v ponudbi.

2. Pogoj (2. odstavek 75. člena ZJN-3)Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, za katerega ugotovi, da ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, naročnik v skladu z drugim odstavkom 38. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE: Uradni list RS, št. 80/20, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 203/20 – ZIUPOPDVE in 15/21 – ZDUOP) – ZIUOOPE omogoči izpolnitev obveznosti, ki so predstavljali podlago za obstoj razloga za izključitev iz

5


drugega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik v tem primeru določi primeren rok, ki ne sme biti daljši od 30 dni, v katerem mora gospodarski subjekt obveznosti izpolniti.


3. Pogoj (4. odstavek 75. člena ZJN-3)Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika:

a) če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami;

b) če mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz točke b, lahko naročniku v skladu s Sklepom Ustavnega sodišča RS št. U-I-180/19-17 in ob smiselni uporabi devetega odstavka 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.


4. Pogoj (6. b odstavek, 75. člena ZJN-3)Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če se je nad njim začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.


5. Pogoj (6.h odstavek 75. člena ZJN-3) Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če se izkaže, da je poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali da je iz malomarnosti predložil zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila.


IV. Pogoji za sodelovanje

1. Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti Gospodarski subjekt mora biti vpisan v poslovni register za opravljanje dejavnosti, ki jo bo opravljal v sklopu predmeta tega javnega naročila.


6


2. Ekonomski in finančni položaj - Zavarovanje odgovornosti Ponudnik mora imeti zavarovano svojo projektantsko odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti, najmanj za tveganja in najmanj v višini, kot izhaja iz 15. člena Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (UL 61/17). Ponudnik bo v roku 8 dni po sklenitvi pogodbe naročniku predložil kopijo veljavne police o zavarovanju, iz katere izhaja ustrezno zavarovanje njegove odgovornosti za škodo s potrdilom o plačilu premije. Zavarovalna polica mora poimensko vsebovati imena pooblaščenih ahitektov in inženirjev, ki jih zavarovanje krije ali pa vsebivati splošno klavzulo, da zavarovanje krije vse pooblaščene arhitekte in inženirje v ponudniku.


3. Tehnična in strokovna sposobnost - Referenčni pogoj Ponudnik je izdelal projektno dokumentacijo (faze: DGD in PZI) za energetsko sanacijo stavb – zahtevnih objektov, reference s klasifikacijo CC SI 126, v skupni vrednosti najmanj 25.000,00 EUR brez DDV, na podlagi katere je bilo v zadnjih 5 letih, šteto od dneva objave obvestila o naročilu na portalu javnih naročil, izdano pravnomočno gradbeno dovoljenje in pridobljeno uporabno dovoljenje

Seštevanje pogodbenih vrednosti za različne posle oz. pogodbe je dovoljeno, v kolkor se posli oz. pogodbe nanašajo na isti objekt.

Zahtevano dokazilo:Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s predložitvijo OBR3-Izjava in OBR6-Refernčni pogoj.

4. Tehnična in strokovna sposobnost – kadrovske zmogljivosti Ponudnik mora imeti za izvajanje storitev tega naročila in ves čas trajanja tega javnega naročila, na voljo naslednje kadre:

1. vodjo projekta (pooblaščeni arhitekt ali pooblaščeni inženir), ki mora: biti vpisan v imenik pooblaščenih arhitektov ali inženirjev pri pristojni poklicni zbornici kot

pooblaščeni arhitekt oziroma kot pooblaščeni inženir (oznaka PI), in imeti najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja vodenja del (odgovorni vodja projekta, vodja

projekta);

2. pooblaščenega arhitekta, ki mora: biti vpisan v imenik pooblaščenih arhitektov pri pristojni poklicni zbornici kot pooblaščeni

arhitekt, biti najmanj 5 let član pristojne poklicne zbornice s tega področja;

3. pooblaščenega inženirja gradbeništva, ki mora: biti vpisan v imenik inženirjev pri pristojni poklicni zbornici kot pooblaščeni inženir (oznaka PI), biti najmanj 5 let član pristojne poklicne zbornices tega področja;

4. pooblaščenega inženirja elektrotehnike, ki mora: biti vpisan v imenik inženirjev pri pristojni poklicni zbornici kot pooblaščeni inženir (oznaka PI), biti najmanj 5 let član pristojne poklicne zbornice s tega področja;

5. pooblaščenega inženirja strojništva, ki mora: biti vpisan v imenik inženirjev pri pristojni poklicni zbornici kot pooblaščeni inženir (oznaka PI), biti najmanj 5 let član pristojne poklicne zbornice s tega področja;

Ista oseba je lahko vodja projekta in hkrati pooblaščeni arhitekt ali pooblaščeni inženir.

Zahtevano dokazilo:

7


Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s predložitvijo OBR3-Izjava, OBR7-Seznam kadrov – kadrovska sposobnost.

V primeru, da ponudnik prijavi kadre, ki niso njegovi zaposleni, mora na zahtevo naročnika priložiti dokazila o sodelovanju, iz katerih je razvidno, da bo kader s ponudnikom sodeloval glede predmeta naročila ves čas trajanja predmetnega naročila. To dokazilo je lahko pisni dogovor med ponudnikom in kadrom, avtorska pogodba, podjemna pogodba ipd. Ob oddaji ponudbe zadošča, da ponudnik v ponudbi za navedene subjekte predloži le izpolnjen OBR2-Podatki o podizvajalcu in OBR3-Izjava.

6. Drugi pogojGospodarski subjekt ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in prepreče-vanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2) in mu ni na podlagi tega člena prepovedano poslovanje z naročnikom.


C. MERILO ZA IZBIRO

Merilo za izbiro je ekonomsko najugodnejša ponudba. Pri izboru najugodnejšega ponudnika bo naročnik uporabil naslednja merila:- ponudbena cena, - rok oddaje popolne vloge na UE za izdajo gradbenega dovoljenja (rok 1)- rok oddaje PZI projektne dokumentacije (rok 2).

Naročilo bo oddano ponudniku na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe, z uporabo treh meril v povezavi s predmetom naročila:

UPORABLJENO MERILO VREDNOST MERILA TOČKEponudbena cena 80 % 80rok oddaje popolne vloge na UE za izdajo gradbenega dovoljenja(rok 1)

10 % 10

rok oddaje PZI projektne dokumentacije (rok 2)

10 % 10

Ponudniki naj sestavijo ponudbo glede na navedena merila.

Najvišje možno število točk, ki jih lahko prejme ponudnik, je 100 točk.

Komisija za izvedbo javnega naročila bo število točk posameznemu ponudniku izračunala na podlagi sledečega izračuna:

Ti = cenamincena i x 80 +

rok1minrok1 x 10 +

rok 2minrok2 x 10

Ti točke ponudbe »i«-tega ponudnikaCena i ponudbena cena »i«-tega ponudnikaCena min najnižja cena izmed vseh ponudnikovROK1 i izvedbeni rok »i«-tega ponudnikaROK1 min najkrajši dobavni rok izmed vseh ponudnikovROK2 i izvedbeni rok »i«-tega ponudnikaROK2 min najkrajši dobavni rok izmed vseh ponudnikov

8


Izbran bo ponudnik, ki bo zbral največ točk na podlagi zgoraj navedenih meril in izračuna.

V primeru, da naročnik prejme več najugodnejših popolnih ponudb, ki vsebujejo enako skupno ceno v EUR brez DDV, zaokroženo na dve decimalni mesti natančno, bo naročnik izbral ponudbo, ki bo v informacijski sistem e- JN oddana prej.

Rok 1 za objekt Vrtnica in Orhideja ne sme biti daljši od 90 koledarskih dni.

Rok 2 za objekt Vrtnica in Orhideja ne sme biti daljši od 150 koledarskih dni.

D. SKUPNA PONUDBAPonudbo lahko predloži skupina ponudnikov. Skupna ponudba je ponudba, v kateri kot ponudnik nastopa več gospodarskih subjektov (v nadaljevanju: partnerjev) skupaj. Partnerji so med seboj enakopravni in v razmerju do naročnika neomejeno solidarno odgovarjajo za izvedbo celotnega naročila. To pomeni, da lahko naročnik uveljavlja sankcije za neizpolnitev ali nepravilno izpolnitev od kateregakoli člana skupine.

Vsak partner mora predložiti OBR2-Podatki o partnerju in OBR3-Izjava. Partner, ki podpiše OBR2-Podatki o (vodilnem) ponudniku, šteje za vodilnega partnerja, s katerim naročnik komunicira v postopku oddaje javnega naročila.

Pri nobenem izmed partnerjev ne sme obstajati razlog za izključitev iz poglavja B in vsak mora izpolnjevati pogoje za ugotavljanje sposobnosti skladno s poglavjem B te dokumentacije.

Obrazec OBR4-Ponudbeni predračun podpiše vodilni ponudnik.

Finančno zavarovanje lahko predloži eden izmed partnerjev, lahko ga predloži več partnerjev, ne glede na načinpa morajo biti izpolnjene vse zahteve iz te razpisne dokumentacije.

Ponudbi mora biti priložen pravni akt o skupni izvedbi naročila (ustrezno je tudi pismo o nameri), ki bo vseboval vsaj sledeče:

imenovanje poslovodečega partnerja pri izvedbi javnega naročila, vrsta pogodbenih obveznosti, ki jih bo izvajal posamezni partner in njegove odgovornosti, izjava, da so seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merilom za dodelitev

javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo, izjava, da so seznanjeni s plačilnimi pogoji iz dokumentacije, navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno ter pooblastilo partnerjev poslovodečemu za sklenitev pogodbe z naročnikom.

E. PONUDBA S PODIZVAJALCI

Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje.

Ponudnik mora nastop s podizvajalci označiti v OBR2-Podatki o (vodilnemu) ponudniku in za vsakega podizvajalca predložiti OBR2-Podatki o podizvajalcu in OBR3-Izjava.

Pri nobenem izmed podizvajalcev ne sme obstajati razlog za izključitev iz poglavja B in vsak mora izpolnjevati pogoje za ugotavljanje sposobnosti skladno s poglavjem B te dokumentacije.

V kolikor bodo pri podizvajalcu obstajali razlogi za izključitev oziroma ne bo izpolnjeval pogojev za sodelovanje, bo naročnik podizvajalca zavrnil in zahteval njegovo zamenjavo.

Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila, ne glede na število podizvajlcev.

9


F. OSTALA DOLOČILA

1. Jezik ponudbe Ponudba mora biti izdelana v slovenskem jeziku.

2. Valuta ponudbeValuta ponudbe je EUR.

3. Izpolnjevanje ponudbePonudnik mora vse dokumente skrbno pregledati.

Menično izjavo iz finančnega zavarovanja za resnost ponudbe ter ostalo ponudbeno dokumentacijo ponudnik odda v sistem eJN.

V OBR4-Ponudbeni predračun in v OBR4Priloga 1- Specifikacija ponudbenega predračuna ponudnik cene pod rubriko »Skupaj« vrednostno zaokroži na 2 decimalni mesti. Če ponudnik ne bo zaokrožil na dve decimalni mesti, bo naročnik upošteval vrednost do dveh decimalnih mest.

Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v EUR se izračuna samodejno. V del »Predračun« naloži izpolnjen obrazec OBR4-PONUDBENI PREDRAČUN v obliki word ali pdf, obrazec OBR4PRILOGA1-SPECIFIKACIJA PONUDBENEGA PREDRAČUNA pa naloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«. »Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki bo naložen kot predračun v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.V primeru razhajanj med podatki navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost«, podatki v Povzetku predračuna (rekapitulaciji) - naloženim v razdelek »Skupna ponudbena cena«, del »Predračun«, in celotnim Predračunom - naloženim v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentu, ki je predložen v razdelku »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

Končna ponudbena vrednost mora zajeti tudi vsi stroški (prevozni stroški, zavarovanja, carine, taksa, IZP – 2 kom tiskana izvoda, DGD – 4 kom tiskani izvodi in PZI – 4 kom tiskani izvodi, celotna dokumentacija 3x na elektronskem nosilcu DOC, XLS, DWG, PDF formatu in podobno), morebitni popusti in rabati ter davek na dodano vrednost. Cena je fiksna za vse obdobje trajanja veljavnosti pogodbe.

4. Rok veljavnosti ponudbePonudba mora veljati vsaj 120 dni od roka za oddajo ponudb.

5. Variantne ponudbeNaročnik ne ne dovoljuje variantnih ponudb.

6. Pregled in ocenjevanje ponudb

10


Pri pregledu in ocenjevanju ponudb lahko naročnik od ponudnika zahteva pojasnila ali dodatna dokazila o izpolnjevanju posameznih zahtev in pogojev iz razpisne dokumentacije.

Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti ponudniki, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva, da ponudniki v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. V takšnim primerih bo naročnik postopal v skladnu z določbami 89. člena ZJN-3.

V primeru, da ponudnik na zahtevo naročnika ne bo predložil pojasnil, dodatnih dokazil ali pooblastil, bo naročnik ponudbo zavrnil kot nedopustno.

7. Ogled objektaPred oddajo ponudbe bo za zainteresirane ponudnike organiziran ogled. Ogled je možen do 3. 5. 2021, do 15. ure in se je za ogled potrebno predhodno naročiti. Ponudnik željo za ogled sporoči na elektronski naslov [email protected]. Ogled ni pogoj za sodelovanje na javnem naročilu, je pa za ponudnike priporočljiv.

7. Pravno varstvo v postopku javnega naročanjaZahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se lahko vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika, pri čemer se lahko zahtevek za revizijo nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji. Zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je rok za prejem ponudb krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu.

Takso v višini 2.000 eurov mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X; IBAN:SI56011001000358802 – taksa za postopek revizije javnega naročanja.

Zahtevek za revizijo se vloži prek portala eRevizija.

8. Stroški priprave ponudbe in ravnanja naročnika v primeru pomanjkanja zagotovljenih sredstev

Ponudniki prevzemajo vse stroške priprave ponudbe.

Naročnik si pridržuje pravico, da kadarkoli razveljavi postopek javnega naročila. Naročnik si pridržuje pravico, da po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila ne sklene pogodbe v primeru, da v času predvidenega podpisa pogodbe ne bo imel zagotovljenih sredstev za realizacijo celotnega ali dela predmeta javnega naročila.

7. PogodbaV skladu s šestim odstavkom 14. člena ZIntPK je izbrani ponudnik dolžan na poziv naročnika, pred podpisom pogodbe, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu izbranega ponudnika, ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z izbranim ponudnikom. Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe.

Pred sklenitvijo pogodbe mora izbrani ponudnik na naročnikov poziv v 8 dneh od prejema poziva posredovati podatke o (OBR9 Izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika): svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih

in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

11

mailto:[email protected]


gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.

G. OPIS POTEKA POSTOPKA POGAJANJNaročnik bo v postopek oddaje naročila male vrednosti vključil pogajanja.

Postopek bo izveden v dveh fazah: Prva faza: faza priznanja sposobnosti; Druga faza: faza pogajanj.

V prvi fazi bo naročnik z zapisnikom priznal sposobnost ponudnikom, ki bodo predložili dopustne izhodiščne ponudbe (razen v delu sprejemljivosti ponujene izhodiščne cene) in bodo prejeli prve tri najboljše ocene izhodiščnih ponudb glede na postavljena merila za oceno prispelih ponudb iz točke E. Navedeni trije ponudniki bodo elektronsko povabljeni, da se udeležijo pogajanj. Pravno varstvo je zagotovljeno v končni odločitvi o oddaji javnega naročila.

Predmet pogajanj bo oddaja ponudbe v delu, ki se nanaša na merila. Naročnik bo vsem ponudnikom pred pričetkom pogajanj sporočil ponujene vrednosti izhodiščnih ponudb pri posameznih merilih.

Pogajanja bodo pisna in izvedena v enem krogu.

Ponudnikom bodo posredovani obrazci za oddajo končnih pisnih ponudb. Naročnik bo ponudnike pozval, da oddajo svoje končne pisne ponudbe do določenega datuma. Naročnik bo končne pisne ponudbe javno odprl.

Naročnik bo končne pisne ponudbe ocenil skladno z merili iz teh navodil.

V primeru, da ponudnik v pogajanjih ne bo podal nove ponudbe, se bo upoštevala prvotno oddana ponudba. Če ponudnik v pogajanjih odda novo ponudba, ta za naročnika ne sme biti manj ugodna od prvotne ponudbe.

V primeru, da bodo ponudbe ponudnikov po pogajanjih izenačene, bo naročnik naročilo oddal ponudniku, ki ga bo določil javni žreb z metanjem kocke.

H. TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

Podrobneje je tehnična specifikacija določena v »OBR4Priloga Specifikacija ponudbenega predračuna«.

I. FINANČNA ZAVAROVANJA

1. Finančno zavarovanje za resnost ponudbežPogoji finančnega zavarovanja za resnost ponudbe so določeni v točki B.I. Vzorec finančnega zavarovanja za resnost ponudbe je določen v OBR7-Finančno zavarovanje.

2. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznostiKot finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti izdana bianco menica z menično izjavo v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV in jo izbrani ponudnik predloži naročniku najkasneje 3 dni od podpisa pogodbe.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru:a) da obveznosti po pogodbi ne bodo pravočasno in pravilno izpolnjene oziroma jih bo izvajalec

enostransko prenehal izpolnjevati in

12


b) prekinitve pogodbe po krivdi izvajalca.

Finančo zavarovanje mora veljati do avgusta 2024.

Če se bodo med trajanjem pogodbe spremenili roki za izvedbo posla, vrsta blaga ali storitve, kakovost in količina, bo moral izvajalec temu ustrezno spremeniti tudi zavarovanje oziroma podaljšati njeno veljavnost.

V primeru, da naročnik vnovči finančno zavarovanje, a ne odstopi od pogodbe, sme od izvajalca zahtevati, da novo finančno zavarovanje.

V Ljubljani, dne 23. 4. 2021URI - SočaGeneralni direktor inštitutamag. Robert Cugelj

13


II. PONUDBENA DOKUMENTACIJA

PONUDNIKI MORAJO PREDLOŽITI NASLEDNJE DOKUMENTE:

1. »OBR1-Ovojnica«, izpolnjen in nalepljen na kuverto za dostavo menice;2. »OBR2-Podatki o (vodilnemu) ponudniku«; 3. »OBR2-Podatki o podizvajalcu«4. »OBR2-Podatki o partnerju«5. »OBR3-Izjava«6. »OBR4-Ponudbeni predračun«;7. »OBR4Priloga1-Specifikacija ponudbenega predračuna«;8. »OBR5-Referenčno potrdilo«;9. »OBR6-Seznam kadrov – kadrovska sposobnost«;10. »OBR7-Finančno zavarovanjea«:11. »OBR8-Vzorec pogodbe«;12. »OBR9-Izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika«.

14


OBR1 – OVOJNICA(ponudnik izpolni ovojnico kot je navedeno)

PONUDNIK

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

NE ODPIRAJ! VLOŽIŠČE________________________________________

PONUDBA ZA JAVNO NAROČILO UNIVERZITETNI REHABILITACIJSKI INŠTITUT REPUBLIKE SLOVENIJE – SOČAIzdelava projektne dokumentacije – VRTNICA in ORHIDEJA – MENICA 1000 LJUBLJANA

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča 15


OBR2 –PODATKI O (VODILNEMU) PONUDNIKU

I.NAČIN ODDAJE PONUDBE (ustrezno označiti in priložiti ustrezno število OBR2-Podatki o podizvajalcu, OBR-2 Podatki o partnerju)

SAMOSTOJNO DA

S PODIZVAJALCEM DA

S PARTNERJEM DA

II. (VODILNI) PONUDNIK

POLNI NAZIV

NASLOV

ZAKONITI ZASTOPNIK

DAVČNA ŠT.

ZAVEZANEC ZA DDV DA NE

MATIČNA ŠT.

ŠT. TRR IN BANKA

TELEFON

FAKS

E-POŠTA

SPLETNA STRAN

PONUDNIK JE MSP* DA NE

* V skladu s Priporočili Komisije 2003/361/ES z dne 6. maja 2003 glede opredelitve mikro, malih in srednje velikih podjetij (UL L št. 124 z dne 20. 5. 2003, str. 36) se za MSP šteje podjetje:• ki zaposluje manj kot 250 ljudi in • katerega letni promet je največ 50 milijonov EUR ali katerega letna bilančna vsota je največ 43 milijonov EUR.

KONTAKTNA OSEBA PONUDNIKA

NAZIV

ZAPOSLEN/A PRI

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča16


E-POŠTA

TELEFON

PONUDNIK ŽIG IN PODPIS

IME IN PRIIMEK ZAKONITEGA ZASTOPNIKA:

Kraj in datum:



OBR2 – PODATKI O PODIZVAJALCUObrazec je potrebno izpolniti v primeru, da ponudnik oddaja ponudbo s podizvajalcem ter priložiti toliko obrazcev, kolikor podizvajalcev se prijavlja.

PODIZVAJALEC

POLNI NAZIV

NASLOV

ZAKONITI ZASTOPNIK

DAVČNA ŠT.


MATIČNA ŠT.

ŠT. TRR IN BANKA

STORITVE, KI JIH BO IZVEDEL

DELEŽ V %

VREDNOST STORITEV, KI JIH BO IZVEDEL

___________________ EUR brez DDV in ____________________EUR z DDV

ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNA

PLAČILA

Zahtevamo neposredno plačilo s strani naročnika in v primeru, da bo naročnik s ponudnikom sklenil pogodbo, soglašamo, da naročnik namesto ponudnika poravna našo terjatev do ponudnika neposredno nam. Ne zahtevamo neposrednega plačila s strani naročnika.

PODIZVAJALEC ŽIG IN PODPIS


Kraj in datum:



OBR2 – PODATKI O PARTNERJU Obrazec je potrebno izpolniti v primeru, da ponudnik oddaja ponudbo s partnerji – skupna ponudba ter priloži toliko obrazcev, kolikor je partnerjev v skupni ponudbi.

PARTNER

POLNI NAZIV

NASLOV

ZAKONITI ZASTOPNIK

DAVČNA ŠT.


MATIČNA ŠT.

ŠT. TRR IN BANKA

Strinjamo se, da smo v predmetnem javnem naročilu udeleženi kot partner v skupni ponudbi in pooblaščamo ponudnika, da odda skupno ponudbo in nastopa nasproti naročniku v predmetnem postopku javnega naročila.

PARTNER ŽIG IN PODPIS


Kraj in datum:



OBR3 – IZJAVA

Naziv in naslov gospodarskega subjekta

IZJAVLJAMO:

1. da smo v celoti seznanjeni z razpisno dokumentacijo ter vsemi njenimi popravki in dopolnitvami in se z vsebino strinjamo, vključno z določili vzorca pogodbe;

2. da nam ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj navedenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3;

3. da imamo izpolnjene obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več;

4. da smo na dan oddaje ponudbe ali prijave imeli predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe;

5. da nismo uvrščeni v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami;6. da nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo

pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat ni bila izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek;

7. da nad nami ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, da naših sredstev ali poslovanja ne upravlja upravitelj ali sodišče, da naše poslovne dejavnosti začasno niso ustavljene, da v skladu s predpisi druge države nad nami ni začet postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;

8. da nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov katerim je prepovedano poslovanje z naročnikom na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011 ZIntPK-UPB2);

9. da nismo poskusili neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imeli neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja,

10. da nismo iz malomarnosti predložili zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila,

11. da izpolnjujemo vse pogoje za sodelovanje, kot so določeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo tega javnega naročila;

12. da lahko naročnik za namene izvedbe javnega naročila, kadarkoli zaprosi pristojne državne organe za potrditev navedb iz ponudbene dokumentacije ter da lahko v imenu ponudnika pridobi ustrezna dokazila iz uradnih evidenc s katerimi se dokazuje izpolnjevanje v razpisni dokumentaciji postavljenih pogojev;

13. da se zavezujemo na zahtevo naročnika predložiti dodatna pooblastila za preveritev podatkov iz uradnih evidenc;

14. da lahko naročnik v fazi javnega razpisa od nas zahteva, da predložimo dodatna pojasnila ali dokazila, s katerimi se dokazuje izpolnjevanje postavljenih pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije;

15. da bomo na naročnikov poziv v 8 dneh od prejema poziva posredovali izjavo s podatki o:



- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z njim povezane družbe;

16. da je veljavnost naše ponudbe vsaj 120 dni od roka za oddajo ponudb;17. da bomo naročnika takoj pisno obvestili o spremembah vseh relevantnih podatkov iz ponudbe, ki

bodo nastale v katerikoli fazi realizacije razpisanega posla, za katerega oddajamo ponudbo;18. da soglašamo, da lahko naročnik kadarkoli ustavi postopek javnega naročila, zavrne vse ponudbe

ali po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila ne sklene pogodbe ter da v nobenem od navedenih primerov ne bomo uveljavljali povračila stroškov priprave ponudbe, stroškov finančnih zavarovanj, morebitne neposredne ali posredne škode ali izgubljenega dobička;

19. da sprejemamo vse pogoje tega javnega naročila;

GOSPODARSKI SUBJEKT ŽIG IN PODPIS


Kraj in datum:



OBR4 - PONUDBENI PREDRAČUN

Naziv in naslov ponudnika

Za: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča, Linhartova 51, 1000 Ljubljana

Predmet javnega razpisa: Izdelava projektne dokumentacije za energetsko sanacijo objekta VRTNICA in objekta ORHIDEJA

V skladu z razpisnimi pogoji po tem javnem naročilu dajemo ponudbo št. _____________ za izvedbo tega JN po končni ponudbeni vrednosti:

1. meriloProjektan dokumentacija za energetsko sanacijo objekta Vrtnica, skupaj: …………………… EUR

Projektan dokumentacija za energetsko sanacijo objekta Orhideja, skupaj: …..………………… EUR

Skupaj brez DDV: ..…………………… EUR

Znesek DDV (22 %): …………………… EUR

Skupaj z DDV: …………………… EUR

2. merilo:

Rok oddaje popolne vloge na UE za izdajo gradbenega dovoljenja za objekt Vrtnica in Orhideja - ROK 1

_______________ dni od dneva uvedbe v delo

3. merilo:

Rok oddaje PZI projektne dokumentacije za objekt Vrtnica in Orhideja - ROK 2 _______________ dni od dneva uvedbe v delo

Zgornja cena predstavlja povzetek skupne ponudbene vrednosti, kot je vsebovana v OBR4Priloga1-Specifikacija ponudbenega predračuna. V primeru neskladja med obema vrednostma se upoštevajo cene iz OBR4Priloga1- Specifikacija ponudbenega predračuna.

V končni ponudbeni vrednosti so zajeti tudi vsi stroški (prevozni stroški, zavarovanja, carine, taksa, IZP – 2 kom tiskana izvoda, DGD – 4 kom tiskani izvodi in PZI – 4 kom tiskani izvodi, celotna dokumentacija 3x na elektronskem nosilcu DOC, XLS, DWG, PDF formatu in podobno), morebitni popusti in rabati ter davek na dodano vrednost. Cena je fiksna za vse obdobje trajanja veljavnosti pogodbe.

Strinjamo se, da ta ponudba velja vsaj 120 dni od roka za oddajo ponudb in da za nas ostane obvezujoča in se jo lahko sprejme kadarkoli pred tem datumom.

Dovoljujemo vam, da preverite resničnost podatkov, ki jih navajamo v naši ponudbi, oziroma resničnost dokumentov, ki so ji priloženi. V ta namen dovoljujemo katerikoli tretji osebi, ki razpolaga z ustreznimi informacijami ali podatki, da vam le-te na vašo zahtevo posreduje.



Vemo, da niste obvezani sprejeti nobene od ponudb, ki ste jih prejeli.



Kraj in datum:



OBR4_PRILOGA1 - SPECIFIKACIJA PONUDBENEGA PREDRAČUNA


Za: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča, Linhartova 51, 1000 Ljubljana

Predmet javnega razpisa: Izdelava projektne dokumentacije za energetsko sanacijo objekta VRTNICA in objekta ORHIDEJA

Specifikacija ponudbenega predračuna za Projektno dokumentacijo za energetsko sanacijo objekta Vrtnica:

Obveznosti izvajalca so:- upoštevati predlagane ukrepe »Celovita energetska prenova 2« iz Poročila o izvedenem razširjenem

energetskem pregledu stave Vrtnica, končno poročilo, marec 2021, Institut »Jožef Stefan« - Center za energetsko učinkovitost.

- s projektnimi rešitvami zagotoviti vsaj/minimalno predpostavljeno zmanjšanje stroškov za posamezni predvideni ukrep, kot izhaja iz predhodno navedenega poročila.

- Pri izdelavi upoštevati določila Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID) in Gradbenega zakona (GZ) z vsemi podzakonskimi akti.

- pridobivanje projektnih pogojev in soglasij.- vodenje upravnega postopka za pridobitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja.- upoštevati Priročnik upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja, MZI,

oktober 2020, različica: 1.05.https://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/podrocja/energetika/javne_stavbe/navodila_pp/pus/puseps_5.pdf

- upoštevati Navodila in tehnične usmeritve za energetsko prenovo stavb javnega sektorja, MZI, oktober 2020, različica: 1.02.https://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/podrocja/energetika/javne_stavbe/navodila_pp/ntu/ntueps_2.pdf

- upoštevati ambicijo naročnika, da bo stavba po energetski prenovi izkazovala merljive kazalnike rabe primarne energije in deleža obnovljivih virov energije, ki ustrezajo kazalnikom skoraj nič-energijske stave (sNES).

- Upoštevati najnovejše smernice pri prezračevanju objektov zaradi omejevanja okužbhttps://www.izs.si/assets/media/izsnovo/2021/ML-intervju-17-2-2021.pdf

- upoštevati načela energijske učinkovitosti in uporabo obnovljivih virov energije- upoštevati predstavitev projektnih rešitev v postopku potrjevanja operacije energetske prenove stavb

zdravstvene infrastrukture posebnega pomena zaradi COVID-19 v sklopu pobude React-EU (OP EKP 2014 – 2020)https://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/podrocja/energetika/javne_stavbe/navodila_pp/react-eu/navodila_react-eu.pdf

Št. StoritevCena v EURbrez DDV

1. IZP

2. DGD s pridobitvijo gradbenega dovoljenje

3. PZI (skupaj)

3.1 Načrt arhitekture

3.2 Načrt gradbeništva

3.3 Načrt elektrotehnike

3.4 Načrt strojništva

4. Elaborati, izjave, študije (skupaj)


https://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/podrocja/energetika/javne_stavbe/navodila_pp/react-eu/navodila_react-eu.pdf


https://www.izs.si/assets/media/izsnovo/2021/ML-intervju-17-2-2021.pdf

https://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/podrocja/energetika/javne_stavbe/navodila_pp/ntu/ntueps_2.pdf


https://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/podrocja/energetika/javne_stavbe/navodila_pp/pus/puseps_5.pdf



4.1 Geodetski načrt

4.2 Izkaz energijskih lastnosti stavbe

4.3Elaborat gradbene fizike za področje učinkoviterabe energije za obstoječe stanje in stanje po prenovi

4.4Verifikacija Načrta merjenja in kontrole prihrankov energijein drugih učinkov

4.5Verifikacija Načrta stalne optimizacije delovanja energetskihSistemov

4.6Študija izvedljivosti alternativnih sistemov zaoskrbo z energijo

4.7 Varnostni načrt

4.8 Študija in izkaz požarne varnosti

4.9 Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki

5. Projektantski nadzor – upoštevati čas gradnje 12 mesecev

Skupaj:

Specifikacija ponudbenega predračuna za Projektno dokumentacijo za energetsko sanacijo objekta Orhideja:

Obveznosti izvajalca so:- upoštevati predlagane ukrepe »Celovite energetske prenove 1« iz Poročila o izvedenem razširjenem

energetskem pregledu stave Orhideja, končno poročilo, marec 2021, Institut »Jožef Stefan« - Center za energetsko učinkovitost









zdravstvene infrastrukture posebnega pomena zaradi COVID-19 v sklopu pobude React-EU (OP EKP 2014 – 2020)https://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/podrocja/energetika/javne_stavbe/navodila_pp/react-eu/navodila_react-eu.pdf











1. IZP


3. PZI (skupaj)


















Skupaj:

Ponudnik mora v OBR4-Ponudbeni predračun in OBR4Priloga1- Specifikacija ponudbenega predračuna ponujati vse pozicije, ob upoštevanju tehničnih specifikacij, ki so del razpisne dokumentacije.

Ponudnik v obeh obrazcih izpolni vse postavke in vrednostno postavke Skupaj zaokroži na 2 decimalni mesti.

V kolikor ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetne razpisne dokumentacije.

V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna.

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.



OBR5 – REFERENČNO POTRDILO

Naziv in naslov ponudniuka

Izjavljamo, da smo izdelali projektno dokumentacijo (faze: DGD in PZI) za energetsko sanacijo stavb – zahtevnih objektov, reference s klasifikacijo CC SI 126, v skupni vrednosti najmanj 25.000,00 EUR brez DDV, na podlagi katere je bilo v zadnjih 5 letih, šteto od dneva objave obvestila o naročilu na portalu javnih naročil, izdano pravnomočno gradbeno dovoljenje in pridobljeno uporabno dovoljenje, in sicer:

Naziv naročnika referenčnega projekta:

Naziv referenčnega projekta:

Naziv izvajalca projekta (z navedbo vseh partnerjev/podizvajalcev):

Št. pogodbe, naročilnice ali druge pravne podlage in datum sklenitve/ naročila:

Kratek opis projekta:

Vrednost projektne dokumentacije projekta v EUR brez DDV:

Gradbeno dovoljenjeŠtevilka dovoljenja:

Datum pravnomočnosti:

Uporabno dovoljenjaŠtevilka dovoljenja:

Datum izdaje:

Kontaktne osebe naročnika referenčnega posla in telefonske številke ali elektronski naslov, kjer je mogoče navedeno preveriti:

Predmetno izjavo je mogoče preveriti pri osebi na telefonski številki: ali elektronskem naslovu: .



Kraj in datum:

POTRDILO NAROČNIKA REFERENČNEGA POSLA:



Naročnik referenčnega posla potrjujem predhodno navedene podatke v izjavi o referenčnem poslu.

Kraj in datum izdaje potrdila:

NAROČNIK REFERENČNEGA POSLA


ŽIG IN PODPIS

Kraj in datum:



OBR6 - SEZNAM KADROV - KADROVSKA SPOSOBNOST


Kader: Vodja projekta (pooblaščeni arhitekt ali pooblaščeni inženir)

Ime in priimek:

Zaposlen pri:

Vpis v imenik pristojne poklicne zbornice

Poklicna zbornica:

Številka vpisa:

Število let delovnih izkušenj s področja vodenja:

Kader: Pooblaščeni arhitekt

Ime in priimek:

Zaposlen pri:


Poklicna zbornica:

Številka vpisa:

Število let vpisa v pristojno zbornico:

Kader: Pooblaščeni inženir gradbeništva

Ime in priimek:

Zaposlen pri:


Poklicna zbornica:

Številka vpisa:

Število let vpisa v pristojno zbornico

Kader: Pooblaščeni inženir elektrotehnike

Ime in priimek:

Zaposlen pri:


Poklicna zbornica:

Številka vpisa:


Kader: Pooblaščeni inženir strojništva



Ime in priimek:

Zaposlen pri:


Poklicna zbornica:

Številka vpisa:


Izjavljamo, da bo zgoraj navedeni kader aktivno sodeloval pri izvedbi pogodbenih storitev.



Kraj in datum:



OBR7 - FINANČNO ZAVAROVANJE


MENIČNA IZJAVA(s pooblastilom za izpolnitev bianco menice)

Nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo Univerzitetni rehabilitacijski inštitutu Republike Slovenije - Soča, Linhartova 51, Ljubljana, da kot finančno zavarovanje za (ponudnik obkroži):1. resnost ponudbe2. dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

izročeno bianco menico izpolni brez poprejšnjega obvestila v vseh neizpolnjenih delih v višini _____________________ EUR.

Bianco menica je neprenosljiva, vnovčljiva na prvi poziv brez protesta in jo je podpisala pooblaščena oseba

_______________________, kot__________________, podpis____________________

Menica je plačljiva pri _______________________, ki vodi naš transakcijski račun št. ___________________________ ali pri katerikoli drugi osebi, ki vodi katerikoli račun izdajatelja te menice, v katerega breme je možno poplačilo te menice v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi.

Ponudnik pooblaščam naročnika Univerzitetni rehabilitacijski inštitutu Republike Slovenije - Soča, Linhartova 51, Ljubljana, da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice.

V primeru menično pravnega uveljavljanja menice proti nam se vnaprej odrekamo vsem ugovorom proti meničnim plačilnim nalogom.

Menični znesek se nakaže na račun Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Republike Slovenije - Soča, Linhartova 51, Ljubljana, št. 01100-6030278088 pri Banki Slovenije, Ljubljana.

Za vse spore iz te menične izjave je pristojno sodišče v Ljubljani.

MENIČNI DOLŽNIK ŽIG IN PODPIS


Kraj in datum:



OBR8 - VZOREC POGODBEPonudnik mora izpolniti prazna polja in parafirati pogodbo, s čimer potrjuje, da se strinja z vsebino vzorca pogodbe

NAROČNIK:Naziv: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – SočaPoslovni naslov in sedež: Linhartova cesta 51, 1000 LjubljanaMatična številka: 5053919000ID za DDV oz. davčna številka: SI 73541346Zakoniti zastopnik: generalni direktor inštituta mag. Robert Cugelj

in

IZVAJALEC:Naziv:Poslovni naslov in sedež:Matična številka:ID za DDV oz. davčna številka:Zakoniti zastopnik:

skleneta naslednjo

POGODBO O IZDELAVI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

I. UVODNE DOLOČBE

1. členPogodbeni stranki ugotavljata, da:1. je naročnik v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-3; Uradni list RS št. 91/15 in naslednji)

izvedel postopek oddaje javnega naročila male vrednosti, objavljenega na Portalu javnih naročil št. JN____________/2021 z dne __________, in v postopku pogajanj z dne ________ kot najugodnejšega ponudnika z odločbo o oddaji z dne __________________, ki je postala pravnomočna dne ________________ izbral izvajalca;

2. je Republika Slovenija lastnik zemljišča parc. št. 1349/11 k.o. Bežigrad, na katerem stoji objekt Vrtnica z naslovom Štajerska cesta 1, 1000 Ljubljana, ki je v upravljanju naročnika;

3. je Republika Slovenija lastnik zemljišča parc. št. 1349/14 in 1349/15 obe k.o. Bežigrad, na katerem stoji objekt Orhideja z naslovom Linhartova cesta 51, 1000 Ljubljana, ki je v upravljanju naročnika;

4. se bo del objekta, poimenovan kot VRTNICA in ORHIDEJA, obnovil in energetsko saniral;5. se energetska sanacija izvaja v okviru PO15 za energetsko prenovo stavb zdravstvene infrastrukture

posebnega pomena zaradi COVID-19 v sklopu pobude React-EU - URI SOČA (Objekt Vrnica, Objekt Orhideja);

6. je za naročnika izrednega pomena terminski plan in končni rok za izročitev ustrezne projektne dokumentacije in izvedbo projektantskih storitev.

II. PREDMET POGODBE

2. členNaročnik s to pogodbo naroča, izvajalec pa prevzema v delo izdelavo in izročitev projektne dokumentacije za obnovo in energetsko sanacijo dela objekta ter izvajanje projektantskega nadzora v smislu spremljajna gradnje iz Pravil stroke, IZS december 2020, skladno s ponudbenim predračunom št. _____________z dne, ki je priloga in sestavni del te pogodbe.



Predmet pogodbe za objekt Vrtnica:


1. IZP


3. PZI (skupaj)
















Skupaj:

Predmet pogodbe za objekt Orhideja:


1. IZP


3. PZI (skupaj)


















Skupaj:

Vse pogodbene storitve morajo biti izvedene skladno s predpisi s področja graditve objektov, Zakona o učinkoviti rabi energije (Uradni list RS, št. 158/20), Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18 in 51/18), Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17), Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. list RS, št. 83/05 in 43/11 - ZVZD-1) in vso drugo veljavno zakonodajo, pravili stroke, zadnjim stanjem tehnike ter zahtevami naročnika, za kar v celoti odgovarja.

3. členProjektantski nadzor bo izvajalec pričel izvajati z uvedbo izvajalca gradbenih del v posel. Za projektantski nadzor bo izvajalec oddajal mesečna poročila do 5. v mesecu za pretekli mesec, skupaj z e-računom za opravljeno mesečno storitev.

Če naročnik v roku 8 dni ne poda pripomb na poročilo in račun, šteje da ju potrjuje.

Naročnik se obvezuje plačati opravljeno storitev na transakcijski račun številka _______________________________ pri____________________v roku 60 dni od prejema e-računa, na katerem mora biti navedena naročnikova številka te pogodbe.

III. CENA IN PLAČILA POGODBENIH STORITEV

4. členSkupna pogodbena cena znaša:

Projektan dokumentacija za energetsko sanacijo objekta Vrtnica, skupaj: …………………… EUR

Projektan dokumentacija za energetsko sanacijo objekta Orhideja, skupaj: …..………………… EUR

Skupaj brez DDV: ..…………………… EUR

Znesek DDV (22 %): …………………… EUR



Skupaj z DDV: …………………… EUR

Cena posameznih storitev je razvidna iz OBR4Priloga 1, ki je priloga te pogodbe.

5. členSkupna pogodbena cena in cene posameznih storitev so nespremenljive do konca izvedbe storitev po tej pogodbi.

DDV se obračuna v skladu z zakonodajo, veljavno na dan opravljanja storitve.

V ceni posamezne storitve in v skupni pogodbeni ceni so upoštevani tudi vsi stroški vodenja izdelave projektov, sodelovanje z naročnikom, mnenjedajalci in uporabniki, dopolnitve projektne dokumentacije po utemeljenih zahtevah naročnika, vsi materialni in transportni stroški, vezani na izvedbo pogodbenih storitev, ter vsa dela, ki so potrebna za izvedbo predmeta te pogodbe in njegovo uspešno primopredajo.

6. členIzvajalec ima pravico zaračunati samo tiste storitve, ki jih bo dejansko izvedel in za katere se bo izvedla uspešna primopredaja. Storitve, ki jih izvajalec ne bo izvedel po tej pogodbi, se štejejo za opuščeno delo in se njihova vrednost odšteje od skupne pogodbene cene. Naročnik si pridržuje pravico, da ne naroči vseh storitev, ki so predmet pogodbe.

Izvajalec izstavi račun za opravljeno storitev (posamezno pozicijo po predračunu – 1, 2, 3, 4) po potrditvi predmetne dokumentacije, 5 (projektantski nadzor) obračunava mesečno, za kar račun izstavi do 5. dne v mesecu za pretekli mesec.

Pri vsakem račune zapade v plačilo 90 % zneska, 10 % zneska računa zapade v plačilo po tem, ko bo naročnik pridobil pravnomočno uporabno dovoljenje.

7. členNaročnik se obvezuje plačati opravljeno storitev na transakcijski račun številka _______________________________ pri____________________v roku 60 dni od prejema e-računa, na katerem mora biti navedena naročnikova številka te pogodbe in oznaka, ali se račun nanaša na storitve za VRTNICO ali ORHIDEJO.

8. členV primeru, da se operacija pod zap. št. 6 URI SOČA (Objekt Vrnica, Objekt Orhideja) iz Seznama operacij v Navodilih za pripravo vlog za neposredno potrditev operacij energetske prenove stavb zdravstvene infrastrukture posebnega pomena zaradi COVID-19 v sklopu pobude React-EU (OP EKP 2014-2020) izključi iz seznama operacij, ta pogodba preneha veljati z dnem, ko naročnik obvesti izvajalca. V tem primeru izvajalec do naročnika nima nobenih zahtevkov, razen za plačilo storitev, ki jih je naročnik že prevzel.

IV. ROKI

9. členIzvajalec se zavezuje, da bo pričel z izvajanjem predmetnih storitev takoj po podpisu pogodbe in po zapisniški uvedbi v delo.

Če izvajalec na naročnikov poziv ne sodeluje pri uvedbi v delo in tega ne omogoči niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik, lahko naročnik izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen v višini 10 % skupne pogodbene cene z DDV, ki jo je izvajalec dolžan plačati v roku 8 dni od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika. V primeru, da izvajalec ne plača v roku, sme naročnik vnovčiti finančno zavarovanje, odstopiti od pogodbe in zahtevati povračilo škode.



Roki za izvedbo in uspešno primopredajo predmeta pogodbe so naslednji:1. predaja potrdila pristojne UE, da je vloga za izdajo gradbenega dovoljenja popolna2. predaja PZI dokumentacije3. pridobitev pravnomočega uporabnega dovoljenja

10. členPogodbeni roki se lahko spremenijo le v primeru izrednih okoliščin, ki vplivajo na izvedbo pogodbenih storitev in ki jih ni bilo mogoče predvideti ob določitvi rokov za izvedbo posameznih pogodbenih storitev, jih ni povzročil izvajalec in so izven izvajalčeve vplivne sfere. Tako spremembo pogodbenega roka morata pogodbeni stranki ustrezno določiti z aneksom k tej pogodbi.

11. členPogodbeni stranki sklepata pogodbo v času posebnih okoliščin zaradi pojava koronavisrusne bolezni in se izvajalec zavezuje, da je ob sklenitvi te ponudbe to dejstvo upošteval in ustrezno prilagodil delovni proces ter se neizvedba storitve iz razloga koronavisrusne bolezni ne šteje kot višja sila.

V. PRIMOPREDAJA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

12. členIzvajalec izdela in naročniku preda projektno dokumentacijo IZP – 2 kom tiskana izvoda, DGD – 4 kom tiskani izvodi in PZI – 4 kom tiskani izvodi, celotna dokumentacija 3x na elektronskem nosilcu DOC, XLS, DWG, PDF formatu.

Vsi zapisi na elektronskem prenosnem mediju morajo biti shranjeni v obliki, ki omogoča naročniku nadaljnjo obdelavo, dodelavo, spreminjanje, shranjevanje in izpisovanje.

V primeru naknadnega ugotavljanja pravilnosti oziroma popolnosti izdelane projektne dokumentacije se kot original upoštevajo izvodi, ki so bili naročniku predani v tiskani obliki.

13. členZapisniška primopredaja se izvede za vsako fazo projektne dokumentacije pod pogojem, da je izvajalec izdelal projektno dokumentacijo za vsa dela, ki so v okviru posamezne dokumentacije navedena v 2. členu te pogodbe in da je storitev izvedena v pogodbeno dogovorjenem obsegu ter kakovosti.

Če ima projektna dokumentacija napake, ki so ob primerni skrbnosti opazne ob prevezemu (očitne napake), naročnik te napake graja nemudoma (v roku 3 delovnih dni) in mu projektne dokumentacije ni potrebno potrditi ter sme zahtevati njihovo odpravo.

Izvajalec mora napake odpraviti v roku 3 delovnih dni. Naročnik projektno doklumentacijo potrdi, ko so ugotovljene napake odpravljene.

Če izvajalec iz razlogov na njegovi strani ne izvede zapisniške primopredaje v pogodbeno določenih rokih, je izvajalec dolžan za vsak dan zamude plačati pogodbeno kazen v višini 5 ‰ od skupne pogodbene cene z DDV, vendar največ 10 % od te cene z DDV. Pogodbeno kazen je izvajalec dolžan plačati v roku 8 dni od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika. V primeru, da izvajalec ne plača v roku, sme naročnik vnovčiti finančno zavarovanje ali za znesek pogodbene kazni zmanjšati plačilo pogodbene vrednosti.

14. členZ uspešno primopredajo posamezne projektne dokumentacije se za predani del naročenih storitev na naročnika prenesejo vse materialne avtorske pravice, izhajajoče iz izvršenih storitev po tej pogodbi, vključno z uporabo izdelka storitve v postopkih izvajanja javnega naročanja.

Projektna dokumentacija, ki je predmet te pogodbe, postane last naročnika z izročitvijo.



X. PODIZVAJALCI(določbe tega dela bodo vključene v pogodbo, če bo izvajalec nastopal skupaj s podizvajalci – prensejo se podatki iz OBR2-Podatki o podizvajalcu).

x. členIzvajalec bo dela izvedel z naslednjimi podizvajalci:

Podizvajalec 1

Storitve, ki jih bo izvedel in delež v %

Vrednost storitev

(tabela se dopolni glede na število podizvajalcev)

x. členNeposredna plačila podizvajalcem po tej pogodbi so obvezna. Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenih računov neposredno plačuje podizvajalcem dela, ki jih bodo ti opravljali po pogodbi. Izvajalec mora računu obvezno priložiti predhodno potrjene račune podizvajalca(-cev), ki so opravljali storitve po pogodbi. (Določilo velja v primeru, da podizvajalec zahteva neposredna plačila).

Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila izvajalcu.

x. členIzvajalec mora naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila posameznega računa poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezano s predmetom javnega naročila (Določilo velja v primeru, da podizvajalec ne bo zahteval neposrednega plačila).

Nepredložitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrškovnega postopka zoper izvajalca pred Državno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi izločitev iz postopkov naročanja za predpisano obdobje.

x. členIzvajalec mora med izvajanjem te pogodbe naročnika obvestiti o spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in mu poslati informacije o novih podizvajalcih najkasneje v 5 dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec v skladu s tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3 skupaj z obvestilom naročniku med drugim predložiti OBR2-Podatki opodizvajalcu in OBR3.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

x. členIzvajalec v celoti odgovarja naročniku, tudi za izvedbo storitev, opravljenih po podizvajalcu.

x. člen



Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ni naveden v ponudbi oziroma ni dogovorjen s to pogodbo oziroma izvajalec ob zamenjavi podizvajalca ni ravnal v skladu z . členom te pogodbe, ima pravico do pogodbene kazni v višini 10 % skupne pogodbene cene z DDV, ki jo je izvajalec dolžan plačati v roku 8 dni od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika. V primeru, da izvajalec ne plača v roku, sme naročnik vnovčiti finančno zavarovanje ali za znesek pogodbene kazni zmanjšati plačilo pogodbene vrednosti, odstopiti od pogodbe in zahtevati povračilo škode.

Naročnik si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli preveri kateregakoli od podizvajalcev, ki opravljajo dela.

X. SKUPNA PONUDBA (določbe tega dela bodo vključene v pogodbo, če bo izvajalec nastopal skupaj s partnerji – prensejo se podatki iz OBR2-Podatki o partnerju).

x. členPartnerji v skupni ponudbi uredijo medsebojno razmerje v pisnem aktu, ki mora vsebovati vsaj sledeče:

imenovanje poslovodečega partnerja pri izvedbi javnega naročila, vrsta pogodbenih obveznosti, ki jih bo izvajal posamezni partner in njegove odgovornosti, izjava, da so seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merilom za dodelitev

javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo, izjava, da so seznanjeni s plačilnimi pogoji iz dokumentacije, navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno ter pooblastilo partnerjev poslovodečemu za sklenitev pogodbe z naročnikom.

Podpisnik te pogodbe na strani izvajalca je partner, ki je podpisal OBR2-Podatki o (vodilnem) ponudniku.

Partnerji v skupni ponudbi neomejeno solidarno odgovarjajo naročniku za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti in morebitno škodo, ne glede na ureditev medsebojnih obveznosti iz akta iz 1. odstavka tega člena.

VI. ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI

15. členIzvajalec mora imeti v skladu z določili predpisov s področja graditve objektov ves čas trajanja te pogodbe zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti.

Izvajalec mora imeti ves čas veljavnosti pogodbe zavarovano svojo projektantsko odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti, najmanj za tveganja in najmanj v višini, kot izhaja iz 15. člena Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (UL 61/17).

Ponudnik bo v roku 8 dni po sklenitvi pogodbe naročniku predložil kopijo veljavne police o zavarovanju, iz katere izhaja ustrezno zavarovanje njegove odgovornosti za škodo s potrdilom o plačilu premije.

V primeru, da kopije ne predloži v roku, sme naročnik uveljaviti celoten znesek finančnega zavarovanja in odstopiti od pogodbe.

Za škodne primere, ki niso kriti z zavarovanjem odgovornosti, veljajo določila te pogodbe in Obligacijskega zakonika, če v tej pogodbi odgovornost za škodni primer ni posebej opredeljena.

VII. ODGOVORNOST ZA SKRITE NAPAKE

16. člen



Odgovornost za napake, ki jih naročnik ob skrbnem pregledu pri prevzemu ni mogel zaznati (skrite napake) traja 2 let od dneva prevzema celotne projektne dokumentacije.

Naročnik izvajalca obvesti o skriti napaki v 1 mesecu od dneva njenega odkritja. Izvajalec mora napako odpraviti v roku, ki ga določi naročnik. Če izvjalec v roku ne odpravi napake, je naročnik upravičen do pogodbene kazni v višini 10% od pogodbene vrednosti z DDV. Pogodbeno kazen je izvajalec dolžan plačati v roku 8 dni od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika. V primeru, da izvajalec ne plača v roku, sme naročnik vnovčiti finančno zavarovanje

17. členOdgovornost za napake projektne dokumentacije, ki zadevajo solidnost, je 10 let od prevzema gradbenih del

Naročnik izvajalca obvesti o skriti napaki v 1 mesecu od dneva njenega odkritja. Izvajalec mora napako odpraviti v roku, ki ga določi naročnik. Če izvjalec v roku ne odpravi napake, je naročnik upravičen do pogodbene kazni v višini 10% od pogodbene vrednosti z DDV. Pogodbeno kazen je izvajalec dolžan plačati v roku 8 dni od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika. V primeru, da izvajalec ne plača v roku, sme naročnik vnovčiti finančno zavarovanje

18. členNaročnik ima ne glede na jamčevalni zahtevek pravico zahtevati povračilo škode zaradi napake v projektni dokumentaciji.

VIII. OSTALE MEDSEBOJNE OBVEZNOSTI

19. členNaročnik se obvezuje:

- sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzete obveznosti izvršijo pravočasno,- dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, povezane s tem naročilom in s

katerimi razpolaga ter jih ocenjuje kot pomembne,- sodelovati v času izdelave projektne dokumentacije s pooblaščenim predstavnikom izvajalca, pri

čemer podane pripombe in mnenja naročnika na projektno dokumentacijo izvajalca ne odvezujejo odgovornosti za izvedbo pogodbenih storitev,

- pravočasno obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih storitev in realizacijo pogodbenih storitev,

- realizirati plačilne obveznosti, izhajajoče iz pogodbe.

20. členIzvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih storitev ter z lokacijo, za potrebe katere se bodo pogodbene storitve izvajale.

21. členIzvajalec se obvezuje storiti vse, kar spada v obseg prevzetih obveznosti, da bodo po tej pogodbi dogovorjeni roki izpolnjeni.

Izvajalec se obvezuje:- upoštevati predlagane ukrepe »Celovita energetska prenova 2« iz Poročila o izvedenem razširjenem

energetskem pregledu stave Vrtnica, končno poročilo, april 2021, Institut »Jožef Stefan« - Center za energetsko učinkovitost.

- upoštevati predlagane ukrepe »Celovite energetske prenove 1« iz Poročila o izvedenem razširjenem energetskem pregledu stave Orhideja, končno poročilo, marec 2021, Institut »Jožef Stefan« - Center za energetsko učinkovitost.











zdravstvene infrastrukture posebnega pomena zaradi COVID-19 v sklopu pobude React-EU (OP EKP 2014 – 2020) https://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/podrocja/energetika/javne_stavbe/navodila_pp/react-eu/navodila_react-eu.pdf

22. členIzvajalec je naročniku dolžan povrniti škodo, ki bi naročniku nastala zaradi nepravilno ali nekvalitetno izdelane projektne dokumentacije, in stroške, ki bi bili neposredno potrebni za odpravo oziroma preprečitev nastanka škode, brez nastanka neposredne škode, ki bi jih naročnik imel zaradi nepravilno ali nekvalitetno pripravljene projektne dokumentacije.

IX. POGODBENA KAZEN

23. členPogodbeni stranki sta soglasni, da v primeru razlogov, zaradi katerih je naročnik upravičen do pogodbene kazni, naročniku izvajalca ni potrebno posebej obvestiti, da si pridržuje pravico obračunati pogodbeno kazen, pač pa se pogodbena kazen obračuna v skladu z določili te pogodbe brez posebnega obvestila.

24. členV primeru, da ima naročnik zaradi zamude izvajalca škodo, ki presega pogodbeno kazen, je izvajalec poleg pogodbene kazni dolžan povrniti škodo do popolne odškodnine v višini, ki jo bo naročnik obračunal po primopredaji pogodbenih storitev, in sicer v 8 dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika. V primeru, da izvajalec v roku ne plača, sme naročnik vnovčiti finančno zavarovanje za znesek škode zmanjšati plačilo pogodbene vrednosti.

25. členČe škoda, ki jo je zaradi odstopa od pogodbe ali odstopa od dela pogodbe utrpel naročnik, presega pogodbeno kazen, je izvajalec dolžan povrniti škodo do popolne odškodnine, in sicer v 8 dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika. V primeru, da izvajalec v roku ne plača, sme naročnik vnovčiti finančno zavarovanje za znesek škode zmanjšati plačilo pogodbene vrednosti.

26. členPlačilo pogodbene kazni izvajalca ne odvezuje od izpolnitve pogodbenih obveznosti.










X. FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

27. členIzvajalec mora v roku 3 dni od skenitve pogodbe predloži bianco menica z menično izjavo v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru:a) da obveznosti po pogodbi ne bodo pravočasno in pravilno izpolnjene oziroma jih bo izvajalec

enostransko prenehal izpolnjevati inb) prekinitve pogodbe po krivdi izvajalca.

Finančo zavarovanje mora veljati do avgusta 2024.

Če se bodo med trajanjem pogodbe spremenili roki za izvedbo posla, vrsta blaga ali storitve, kakovost in količina, bo moral izvajalec temu ustrezno spremeniti tudi zavarovanje oziroma podaljšati njeno veljavnost.

V primeru, da naročnik vnovči finančno zavarovanje, a ne odstopi od pogodbe, sme od izvajalca zahtevati, da novo finančno zavarovanje.

XI. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

28. členUpoštevajoč določbo prvega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) je nična vsaka pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kako nedovoljeno korist za:- pridobitev posla ali- za sklenite posla pod ugodnejšimi pogoji ali- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena

škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

XII. POSLOVNE INFORMACIJE

29. členPogodbeni stranki s to pogodbo vzpostavljata poslovni odnos, v katerem si izmenjujeta poslovne informacije, s katerimi bosta pogodbeni stranki ravnali skrbno za potrebe izpolnjevanja te pogodbe.

Izvajalec se zavezuje, da brez soglasja in pisnega pooblastila naročnika nepooblaščenim osebam ne bo posredoval informacij v zvezi izvršenimi storitvami po tej pogodbi.

XIII. SOCIALNA KLAVZULA

30. členV skladu s četrtim odstavkom 67. člena ZJN-3 se pogodba razveljavi, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za



prekršek. Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

XIV. PREDSTAVNIKI PO POGODBI

31. členPredstavnik naročnika in skrbnik pogodbe je Damijan Vodnjov, univ. dipl. inž. gradb.

Predstavnik izvajalca in odgovorni vodja projekta izvajalca po tej pogodbi je __________________________.

Naročnik si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli brez navajanja razlogov zahteva zamenjavo predstavnikov izvajalca po tej pogodbi, izvajalec pa mora v roku 8 dni od prejema zahteve dati naročniku predlog za imenovanje novega predstavnika izvajalca ali odgovorne projektante. Pogodbeni stranki morata vsako morebitno spremembo pri imenovanju njunih predstavnikov nemudoma pisno javiti ena drugi.

XV. VELJAVNOST POGODBE

32. člen

Pogodba velja dokler obveznosti strank iz pogodbe niso v celoti izpolnjene.

XVI. OSTALA DOLOČILA

33. členČe naročnik ugotovi nepravilno ali nekvalitetno izvajanje ali izvedbo pogodbenih obveznosti izvajalca, odstopanje od terminskega plana, ki ogroža dosego posameznega roka izvedbe storitev po tej pogodbi, ali druge kršitve pogodbe, je izvajalec dolžan na poziv naročnika te napake v celoti odpraviti v roku, ki ga v pisnem pozivu določi naročnik.

Če izvajalec ne ravna skladno s pozivom naročnika, je naročnik upravičen tudi odstopiti od te pogodbe.

34. členVsaka sprememba te pogodbe je veljavna le, če je dogovorjena v aneksu k tej pogodbi, razen v primeru spremembe predstavnikov, ki jo pogodbeni stranki opravita z notifikacijo spremembe druga drugi.

Vsako spremembo projektne dokumentacije mora naročnik pisno naročiti pri izvajalcu oz. mora izvajalec za vsako spremembo projektne dokumentacije pridobiti pisno soglasje naročnika oziroma njegovega pooblaščenca, sicer spremembe ne sme opraviti. Pisno obvestilo se lahko pošlje na elektronski naslov ali preko pošte.

35. členPogodba solidarno zavezuje vsakokratne pravne naslednike tudi v primeru organizacijskih oziroma statusno – lastninskih sprememb.

36. členPogodbeni stranki se dogovorita, da bosta pri tolmačenju posameznih določb pogodbe uporabljali slovenske predpise.



Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta morebitne spore iz te pogodbe reševali sporazumno. V kolikor se o nastalem sporu ne moreta dogovoriti, je za reševanje sporov iz te pogodbe pristojno sodišče v Ljubljani.

37. členPogodba je sestavljena in podpisana v dveh izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih strank po en izvod.

Datum: ________________________________

Številka pogodbe: ________________________

Datum:_____________________________

Številka pogodbe: ________________________

Izvajalec: Naročnik:URI - SočaGeneralni direktor inštitutamag. Robert Cugelj

Priloge:1. Ponudbeni predračun št. _ z dne _ 2. Tehnične zahteve naročnika – OBR4Priloga1-Specifikacija ponudbenega predračuna3. Zavarovalna polica izvajalca o zavarovanju odgovornostix. Soglasje podizvajalca za neposredna plačila (v kolikor izvajalec nastopa s podizvajalci in le ti zahtevajo neposredna plačila) – OBR2-Podatki o podizvajalcu



OBR9 – IZJAVA/PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKAIzjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom se podaja na podlagi šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK - Uradni list RS, št. 45/10, 26/11, 43/11, 158/20).

Če ponudnik predloži lažno izjavo ali da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

Naziv ponudnika: ..............................................................................................................................................

Naslov ponudnika: ............................................................................................................................................

Matična številka: ………………………………………………………………………………………………………...

Občina sedeža ponudnika: ...............................................................................................................................

Štev. vpisa v sodini register (štev. vložka): ......................................................................................................

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeleženi naslednji subjekti (fizične in pravne osebe):

Št. Ime in priimek / naziv Naslov stalnega bivališča / sedež Delež v %1.2.3.

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

Št. Naziv Sedež Matična številka

1.2.3.



Kraj in datum:


Documents

Dobrodošli! - Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike … · Web view2021. 4. 23. · V primeru, da se operacija pod zap. št. 6 URI SOČA (Objekt Vrnica, Objekt Orhideja)