KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

A

PELSO POLGÁRI SPORTEGYESÜLETAJÁNLATKÉRŐ

ÁLTAL

SZÁLLODA TERVEZÉSE, ENGEDÉLYEZÉSI- ÉS KIVITELI TERVEINEK ELKÉSZÍTÉSE, ÉS A

TERVEK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ KIVITELEZÉSETÁRGYÁBAN KÖZZÉTETT

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁSHOZa Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti közbeszerzési eljárásban

A felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadói tevékenységről szóló 14/2016. (V.25.) MvM rendelet 6. § (6) bekezdés szerinti adatok:

Név: dr. Rátky MiklósLajstromszám: 00633

Levelezési cím: 1024 Budapest, Ady Endre u. 19/A.E-mail cím: info@ratkynet.hu

TARTALOMJEGYZÉK

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ …………………………...............A) TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEK …………………………………B) EGYÉB INFORMÁCIÓK …………………………………………………..………

SZERZŐDÉS TERVEZET ……..………………………………………………………MELLÉKLETEK …………………………………………………………………………….1. számú melléklet: Felolvasólap ……………………………………………………........1/A. számú melléklet: Információs Adatlap ………………………………………................2. számú melléklet: Ajánlattevői nyilatkozat a kizáró okok hatálya alatt nem állásról …..2/A. számú melléklet: Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) pontja

szerinti kizáró ok vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8.§ i) pont ib) alpontja, illetve a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint ..............................................................................….

3. számú melléklet: Ajánlattevői nyilatkozat alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet kizáró okok hatálya alatt nem állásáról ........

4/A. számú melléklet: Ajánlattevői nyilatkozat Kbt. 66.§ (2) bekezdés szerint ….…….........4/B. számú melléklet: Ajánlattevői nyilatkozat Kbt. 66.§ (4) bekezdés szerint ….…….........5. számú melléklet: Ajánlattevői nyilatkozat Kbt. 66.§ (6) bekezdés a) és b) pontok szerint6. számú melléklet: Nyilatkozat Kbt. 65.§ (7) és (9) bekezdés szerint alkalmasság

igazolásában igénybe venni kívánt más szervezetről ............................7. számú melléklet: Nyilatkozat közös ajánlat tételéről …………………………………...8. számú melléklet: Nyilatkozat alkalmassági követelménynek való megfelelésről ………10. számú melléklet: Nyilatkozat a teljesítéshez rendelkezésre álló szakemberről ………IRATJEGYZÉK ……………………………………………………………………………MŰSZAKI DOKUMENTUMOK (KÜLÖN MELLÉKLETEKBEN)

3391426272829

30

31323334

3536373940

2

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ

Felhívjuk a tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény („Kbt.”) 66.§ (1) bekezdése értelmében az ajánlatot az ajánlattevőnek Kbt. 66.§ (1) szerint, az eljárást megindító felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania.

A jelen közbeszerzési dokumentumok nem mindenben ismétli meg az eljárást megindító felhívásban foglaltakat, ugyanakkor az eljárást megindító felhívásban közölt feltételek tekintetében kiegészítéseket, értelmezéseket tartalmazhat. Ennek megfelelően a közbeszerzési dokumentumok rendelkezései az eljárást megindító felhívással együtt értelmezendőek és kezelendőek.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az ajánlat kidolgozásával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevőt terheli. Ennek megfelelően az ajánlatkérő nem tartozik megtéríteni az ajánlattevőnek az ajánlat elkészítésével összefüggésben felmerült semmilyen kiadásait.

A) TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEK

Az ajánlat részeként benyújtandó nyilatkozatokat, igazolásokat és egyéb dokumentumokat az alábbi sorrendben és az alábbiak figyelembe vételével kell benyújtani; kérjük, hogy ennek során a jelen közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező iratmintákban (1.-9. számú mellékletek) közölt megjegyzéseket is szíveskedjenek figyelembe venni. A nyilatkozatok elkészítése során az iratminták használata nem kötelező.

I. FEDŐLAP

Kérjük, hogy ajánlatukhoz készítsenek Fedőlapot, melyen tüntessék fel legalább az alábbi adatokat:- ajánlattevő(k) nevét és címét, - az ajánlatkérő nevét,- a közbeszerzés tárgyát.

A Fedőlap az ajánlatnak nem kötelező formai és tartalmi eleme.

II. TARTALOMJEGYZÉK

Kérjük, hogy az ajánlathoz készítsenek oldalszámmal ellátott részletes Tartalomjegyzéket, amely biztosítja az ajánlat áttekinthetőségét. A Tartalomjegyzéket kérjük, hogy a Fedőlap után helyezzék el az ajánlatban.

III. FELOLVASÓLAP

Az ajánlatban – a Tartalomjegyzék után – a Kbt. 68.§ (4) bekezdése alapján csatolni kell a jelen közbeszerzési dokumentumok 1. számú mellékletét képező – az ajánlattevő(k) nevét, címét, továbbá az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülő, főbb számszerűsíthető adatokat tartalmazó – Felolvasólapot (a továbbiakban: „FELOLVASÓLAP”), a Felolvasólap mintában foglalt információkban és előírásokban foglaltaknak megfelelően kitöltve. Kérjük, hogy a FELOLVASÓLAPot keltezéssel és cégszerű aláírással lássák el.

3

Felhívjuk a figyelmet, hogy – a FELOLVASÓLAP mintában írtak szerint megadni kért - adatok az értékelési részszempontok alapján értékelésre kerülő, főbb számszerűsíthető adatokat tartalmazó ajánlatnak minősülnek és azokat a Kbt. 66.§ (5) bekezdése alapján az ajánlathoz csatolt FELOLVASÓLAPon kell megadni.

1) szempont: Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft)

Az ajánlati árat nettó értékben, egyösszegben, magyar forintban kell megadni.

Az ajánlat ár magában foglalja az engedélyezési- és kiviteli tervdokumentáció szerződés szerinti elkészítésének, valamint a kivitelezési munka szerződés szerinti elvégzésének valamennyi díját és költségét.

Az ajánlati ár megegyezik a beárazott költségvetési kiírás Szálloda költségvetés táblája Összesítés fülének Nettó Összesen sorában megajánlott árral.

2) szempont: A felhívás III.1.3) M/2.1) pontja tekintetében bemutatott tervező szakember É (építészeti tervezési) szakterületi jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladóan szerzett többlet építészeti tervezési szakmai tapasztalata (hónap)

Többlet építészeti tervezési szakmai tapasztalatként az É (építészeti tervező) jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt (2 év, azaz 24 hónap) meghaladóan szerzett többlet építészeti tervezési szakmai tapasztalatot kell megadni.

Az ajánlatot egész hónapokban kell megtenni. 0 (nulla) hónap is megajánlható (ebben az esetben az ajánlati elem a kiosztható minimális pontszámot (1 pont) kapja). 0 (nulla) hónapot akkor kell megajánlani, ha a bemutatott szakember az É (építészeti tervező) jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt (2 év, azaz 24 hónap) meghaladóan nem rendelkezik többlet szakmai tapasztalattal.

Az ajánlatkérő a 120 hónap szakmai tapasztalat és ennél kedvezőbb megajánlásokra egyaránt a maximális pontszámot (100 pont) adja.

A szakember többlet szakmai tapasztalata tekintetében az ajánlatban igazolásként csatolandó a megajánlott többlet szakmai tapasztalat meglétét igazoló, a szakember által aláírt szakmai önéletrajz. Az önéletrajznak tartalmaznia kell legalább a szakember releváns tapasztalata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a tervezési munka és a szakember által ellátott feladat/ munkakör/tevékenység ismertetését, továbbá a tevékenység kezdő és befejező időpontját (év, hónap). A hónapban megadott tapasztalati idő meghatározása az önéletrajz alapján a következők szerint történik: az adott tervezési munka vonatkozásában az év, hónap adatokkal megadott hónapok kerülnek összeadásra, oly módon, hogy- az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember

gyakorlati idejébe;- a tervezési munka kezdő és záró hónapja is beleszámít a szakmai tapasztalatba.

IV. INFORMÁCIÓS ADATLAP

A FELOLVASÓLAPot követően, kérjük, csatolják a jelen közbeszerzési dokumentumok 1/A. számú mellékletét képező INFORMÁCIÓS ADATLAPot, vagy az INFORMÁCIÓS ADATLAPban foglalt információkat tartalmazó nyilatkozatot.

V. BEÁRAZOTT KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS

4

Kérjük, hogy nyomtatva tételes árajánlatként csatolják ajánlatukhoz – az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzés dokumentumokban és a Műszaki Dokumentációban foglaltakat figyelembe véve – a jelen közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező árazatlan költségvetési kiírást - változatlan formában és tartalommal - hiánytalanul beárazva.

A beárazott költségvetési kiírást kérjük, hogy excel formátumban elektronikus adathordozón is szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani!

A költségvetést az Ajánlattevőnek (Vállalkozónak) a Műszaki Dokumentációban szereplő kikötésekkel összhangban kellett elkészítenie, annak figyelembevételével, hogy a Műszaki Dokumentáció részét képező költségvetési kiírásokban (mennyiségi kimutatásokban) szereplő adatok esetleges hiányosságaira, illetve ellentmondásaira, vagy mennyiségi eltéréseire való hivatkozással többletköltség igényt Ajánlatkérő (Megrendelő) utólag nem fogad el.

Kérjük, hogy az Ajánlatkérő által a Műszaki Dokumentációban megjelölt anyagokkal, berendezésekkel egyenértékű anyagok, berendezések beépítésére történő ajánlat esetén, egyenértékű ajánlatukat az alábbiak szerint, külön dokumentumban - a javasolt elmaradó tételeket nullázva és az alkalmazni kívánt új tételeket külön bemutatva - szíveskedjenek megtenni; a költségvetési kiírás tételeinek sorrendjét és tartalmát kérjük, hogy szíveskedjenek változatlanul hagyni.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy valamennyi az Eljárást megindító felhívásban és a Közbeszerzési dokumentumokban történt, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és az Ajánlatkérő valamennyi ilyen egyedileg megjelölt meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologgal, eljárással, tevékenységgel, személlyel, szabadalommal vagy védjeggyel összefüggésben elfogad azzal egyenértékű dolgot, illetve helyettesítő megoldást is; azzal, hogy az egyenértékűséget – kétség esetén – az ajánlattevőnek igazolnia kell.

Kérjük, hogy az egyenértékűséggel érintett tételekre vonatkozó adatokat és igazoló dokumentumokat az ajánlatban, a beárazott költségvetést követően, külön dokumentumban szíveskedjenek bemutatni. VI. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEKRE VONATKOZÓ NYILATKOZATOK ÉS IGAZOLÁSOK

Az ajánlattevőnek az eljárás megindító felhívás III.1.1.) és III.1.3) pontjaiban meghatározottak szerint csatolnia kell ajánlatához az alábbi dokumentumokat:

1) Kizáró okok hatálya alatt nem állás igazolása

- Az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának,valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet („Korm. rendelet”) 17.§ (1) bekezdése szerint az ajánlatban nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a felhívásban foglalt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja, illetve a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.

Ennek megfelelően kérjük, hogy az érintett részéről kitöltve és cégszerű aláírással ellátva kerüljön csatolásra a közbeszerzési dokumentumok 2. és 2/A. számú mellékletét képező – vagy azzal tartalmában egyező – nyilatkozat.

- Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése szerint az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.

5

Ennek megfelelően kérjük, hogy az ajánlattevő(k) részéről kitöltve és cégszerű aláírással ellátva kerüljön csatolásra a közbeszerzési dokumentumok 3. számú mellékletét képező – vagy azzal tartalmában egyező – nyilatkozat.

A Korm. rendelet 13.§-a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást egyszerű másolatban.

2) Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Ajánlattevő a Kbt. 114.§ (2) bekezdés alapján az ajánlatban csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az alkalmassági követelmény teljesül (annak megfelel), az alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Az alkalmasságot az ajánlatkérő Kbt. 69. § bekezdés szerinti felhívására az alábbiak szerint kell igazolni:

Ajánlatkérő a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi. A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők a Kbt. 65.§ (6) bekezdés szerint együttesen is megfelelhetnek.

Ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek való megfelelését a Kbt. 65.§ (7) és (9) bekezdése szerint is igazolhatja.

3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolása

A műszaki, illetve szakmai alkalmasságot az alábbiak szerint kell igazolni:

Az ajánlattevő az ajánlatban csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az alkalmassági követelmény teljesül (annak megfelel), az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.

Az ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az alkalmassági követelmény tekintetében előírt alábbi nyilatkozatokat és igazolásokat az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani:

M/1) Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására az alkalmasságot a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet („Korm. rendelet”) 21.§ (2) bekezdés a) pontja és a Korm. rendelet 23.§ alapján a Korm. rendelet 22.§ (3) bekezdés szerint, azaz a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni.

Az igazolásnak tartalmaznia kell legalább:- a szerződést kötő másik fél megnevezését, továbbá kapcsolattartója nevét és elérhetőségét, - a szerződés tárgyát és mennyiségét (mely adatok alapján az alkalmassági követelménynek való

megfelelés egyértelműen megállapítható kell legyen),- a teljesítés idejét (kezdés és befejezés; év, hó nap),- a teljesítés helyét, - továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően

történt-e.

6

M/2) Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására az alkalmasságot a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakember (szervezet) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelős - megnevezése, végzettsége, vagy képzettsége, szakmai tapasztalatának ismertetése (cégszerű aláírással ellátott nyilatkozat formájában történő) ismertetésével kell igazolni.

A szakember tekintetében igazolásként csatolandó az előírt szakmai gyakorlat (az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe) meglétét igazoló, a szakember által aláírt szakmai önéletrajz, valamint a szakember végzettségét, és/vagy képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata. Az önéletrajznak tartalmaznia kell a szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a tervezési munka ismertetését, a szakember által ellátott feladat/ munkakör/tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező időpontját (év, hónap).

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakember kifejezett nyilatkozatát, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre áll és közreműködik a teljesítésben az ajánlatban szereplő beosztásban, és nincs más olyan kötelezettsége a jelzett időszak(ok)ra vonatkozóan, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők Kbt. 65.§ (6) bekezdés szerint együttesen megfelelhetnek.

Ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek való megfelelését a Kbt. 65.§ (7)-(9) bekezdése szerint is igazolhatja.

VI. EGYÉB NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK ÉS DOKUMENTUMOK

1) Ajánlattevői nyilatkozat Kbt. 66.§ (2) és (4) bekezdése szerint

Az ajánlattevőnek, közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőnek – a Kbt. 66.§ (2) bekezdésének figyelembe vételével – nyilatkoznia kell, hogy az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, a szerződés tervezetben, továbbá az esetleges kiegészítő tájékoztatásban foglalt feltételeket megismerte, azokat elfogadja, azzal, hogy (amennyiben az ajánlatkérő a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül nem ítéli oda) a szerződéses feltételek a tárgyalás során kerülnek megbeszélésre és véglegesítésre; nyertessége esetén – illetve a nyertes visszalépése esetén, ha az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezetként (személyként) az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben az ajánlatkérő megjelöli – a szerződést (amennyiben az ajánlatkérő a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül nem ítéli oda, annak a tárgyalás során véglegesített tartalma szerint) megköti és teljesíti. A Kbt. 47.§ (2) bekezdése alapján az ajánlat papír alapú példányának a Kbt. 66.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.

Az ajánlatban az ajánlattevőnek, közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőnek – a Kbt. 66.§ (4) bekezdésének alapján – nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.

Ennek megfelelően kérjük, hogy kitöltve és cégszerű aláírással ellátva kerüljön csatolásra a jelen közbeszerzési dokumentumok 4/A és 4/B. számú mellékletét képező – vagy azzal tartalmában egyező – „AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT”.

2) Kbt. 66.§ (6) bekezdés a) és b) pont szerinti nyilatkozat

A Kbt. 66.§ (6) bekezdése alapján az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölnia) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván

7

igénybe venni,b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert

alvállalkozókat.

Az ajánlattevő(k)nek ennek alapján cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatot kell csatolnia a Kbt. 66.§ (6) bekezdés a) és b) pontjában foglaltakra vonatkozóan. Kérjük, hogy nemleges nyilatkozatukat is tegyék meg.

A nyilatkozatot a jelen közbeszerzési dokumentumok 5. számú mellékletét képező nyilatkozat minta kitöltésével, vagy azzal egyező tartalmú nyilatkozat megtételével és ajánlathoz történő csatolásával kell megtenni.

3) Az ajánlattevő által az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet bevonása esetén benyújtandó okiratok

A Kbt. 65.§ (7)-(9) bekezdése alapján „(7) Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők bármely

más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

(8) Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

(9) Az e törvény végrehajtási rendeletében foglaltak szerint előírt, szakemberek – azok végzettségére, képzettségére – rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely – az ajánlattevő saját kapacitásával együtt – biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. A (7) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében, az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke e bekezdésekben foglaltaknak megfelel.”

Kapacitást biztosító szervezet bevonása esetén meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A nyilatkozatot a jelen közbeszerzési dokumentumok 6. számú mellékletét képező nyilatkozat minta kitöltésével, vagy azzal egyező tartalmú nyilatkozat megtételével és részvételi jelentkezéshez történő csatolásával kell megtenni. Nemleges nyilatkozatukat is kérjük, hogy tegyék meg.

8

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet:- az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek

történő megfelelést, továbbá - a Kbt. 65. § (8) bekezdésében foglalt eset kivételével csatolnia kell az ajánlatban a kapacitásait

rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

4) Közös ajánlattétel

Közös ajánlat tétele esetén az ajánlathoz csatolni kell a közbeszerzési dokumentumok 7. számú mellékletét képező „NYILATKOZAT KÖZÖS AJÁNLAT TÉTELÉRŐL” című, vagy azzal tartalmában megegyező nyilatkozatot.

E dokumentumot követően csatolni kell a közös ajánlatot tevők által cégszerűen aláírt Konzorciumi megállapodást legalább a következő tartalommal:- a szerződésből eredő kötelezettségek teljesítésére vonatkozó, az ajánlatkérő felé fennálló

egyetemleges felelősségvállalásról szóló nyilatkozat,- a közös ajánlattevők képviseletére meghatalmazott ajánlattevő, továbbá a részéről felhatalmazott

személy megjelölése, illetve a képviselő részére adott meghatalmazás;- a felek közötti munkamegosztás ismertetése;- kapcsolattartó személy és elérhetőségi adatai.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.

5) Az aláírási jog igazolása

Az ajánlatban benyújtott nyilatkozatokat aláíró(k) aláírási jogosultságának igazolására csatolni kell az ajánlattevő, az alvállalkozó (amennyiben az ajánlatban nyilatkozata csatolásra kerül) és az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet részéről a cégjegyzésre jogosult hatályos aláírási címpéldányának vagy aláírás-mintájának (Ctv. 9. §-a) egyszerű másolati példányát.

6) Meghatalmazás

Ha az ajánlatban csatolt nyilatkozato(ka)t nem a cégjegyzésre jogosult írja alá, az erre vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazást is csatolni kell.

7) Nem magyar nyelvű dokumentumok fordítása

Az ajánlatok magyar nyelven nyújthatók be, az ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során csak a magyar nyelvű dokumentumokat veszi figyelembe. Ennek megfelelően a benyújtott nem magyar nyelvű dokumentumok magyar nyelvű fordítását az adott dokumentumot követően közvetlenül csatolni kell. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja.

B) EGYÉB INFORMÁCIÓK

1) Cégszerű aláírás

Az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat – ha a felhívás, a közbeszerzési dokumentumok vagy a Kbt. ettől eltérő rendelkezést nem tartalmaz – cégszerűen kell aláírni. A cégszerű aláírás azt jelenti, hogy a cég

9

géppel vagy kézzel előírt, előnyomott, vagy nyomtatott neve alá/fölé a képviseletre jogosult(ak) nevét(üket) aláírja(ák).

Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet által készített – dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak;

Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.

2) Formai követelmények

Az ajánlat formai követelményei az alábbiak: a) Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az

ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen;

b) Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére a Kbt. 71–72.§ alkalmazása esetén egyértelműen lehet hivatkozni. Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást kiegészítheti, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges;

c) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;

d) Az ajánlatot 1 (egy) papír alapú példányban, továbbá és 2 (két) példány a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus (pdf. formátumban) másolati példányban (CD/DVD) kell beadni.

Az 1 db papír alapú és 2 db elektronikus másolati példányt egyetlen közös borítékban vagy csomagban kell elhelyezni és benyújtani.

Az ajánlatokat Kbt. 68.§ (1) szerint, írásban és zártan, közvetlenül vagy postai úton az ajánlatkérő I.1) alatti címére, Kbt. 66.§ (1) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott formai követelményeknek megfelelően, 1 eredeti és 2 (két) a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus (pdf. formátumban) példányban kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A borítékra kérjük a következőket írják rá: „Ajánlat” „Szálloda tervezése és kivitelezése.” és „Az ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel!”. Az ajánlatokat közvetlenül (személyesen) az eljárást megindító felhívás I.3) alatti címére (Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, 1024 Budapest, Ady Endre 19/A., 1. emelet), munkanapokon 9:00-12:00 óra, valamint 13:00-15:00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9:00 és 11:00 óra között lehet benyújtani.

Felhívjuk a tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy a postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőket terheli.

3) Kiegészítő tájékoztatás

Az ajánlattevő – a megfelelő ajánlattétel érdekében – az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban a Kbt. 56.§-a megfelelő alkalmazásával és

10

a Kbt. 114.§ (6) bekezdését figyelembe véve, írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérő ajánlati felhívás 1) pontjában megadott elérhetőségen.

Kérjük, hogy a válaszadás megkönnyítése érdekében a kiegészítő tájékoztatás kérésüket e-mail útján word formátumban mindenképpen szíveskedjenek megküldeni.

4) Az ajánlatok értékelése

4.1) Az ajánlatok értékelése a legjobb ár-érték arány értékelési szempont alapján történik.

Az értékelés során figyelembe vételre kerülő szempontok, valamint az azokhoz tartozó súlyszámok a következők:

Szempont Súlyszám1) szempont: Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) 52) szempont: A felhívás III.1.3) M/2) pont tekintetében bemutatott szakember

É szakterületi jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladóan szerzett többlet szakmai tapasztalata (hónap) (hónap))

5

Az ajánlatok szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100.

10.2) Az értékelés módszere az 1) szempont esetén (Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft)) esetében: fordított arányosítás

Fordított arányosítás esetén az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (100 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva az alábbiak szerint fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat.

P−Pmin

Pmax−Pmin=

A legjobb

Avizsgált

azaz

P=A legjobb

Avizsgált(Pmax−P min )+Pmin

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszámaPmax: a pontskála felső határaPmin: a pontskála alsó határa

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték) Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Amennyiben e szempontra valamennyi ajánlattevő azonos ajánlatot ad, abban az esetben valamennyi e szempontra vonatkozó ajánlat maximális pontszámot kap.

4.3) Az értékelés módszere a 2) szempont: A felhívás III.1.3) M/2) pont tekintetében bemutatott szakember É szakterületi jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladóan szerzett többlet szakmai tapasztalata (hónap) esetében:

A 2) szempont esetén azok az ajánlatok, melyek a tárgyi értékelési szempont tekintetében a legkedvezőtlenebb (jelen esetben a nulla hónap) értéket tartalmazzák, az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot (1 pont), a legkedvezőbb szintet elérő (jelen

11

esetben 120 hónap) vagy annál kedvezőbb értéket tartalmazó ajánlatok pedig egyaránt az értékelés során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot (100 pont) kapnak. Az ajánlatkérő által meghatározott két szélső érték (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) közé eső megajánlás pedig a két szélső értéktől való távolságok arányának megfelelően az alábbi képlet alkalmazásával kerül pontozásra.

Pvizsgált = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb) / (Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax – Pmin) + Pmin

aholP: a vizsgált ajánlati adott szempontra vonatkozó pontszámaPmax: a pontskála felső határaPmin: a pontskála alsó határaA legkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott

legkedvezőbb érték, amire a maximális pontszámot adja (jelen esetben ez az érték 120 hónap)

Alegkedvezőtlenebb: az értelmezhető legkedvezőtlenebb érték, amire az ajánlatkérő a minimális pontszámot adja (jelen esetben ez az érték a 0 (nulla) hónap)

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Ha az adott szempontra vonatkozó legjobb ajánlat megegyezik az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb értékkel (azaz valamennyi ajánlattevő nulla hónapot ajánl) – a nullával történő osztás elkerülése érdekében – valamennyi ezen szempontra vonatkozó ajánlat a minimális pontszámot (1 pont) kapja.

Ajánlat egész hónapokban tehető meg érvényesen.

Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a képletbe akkor is a legkedvezőbbként meghatározott értéket (Alegkedvezőbb) helyettesíti be az Alegkedvezőbb és az Avizsgált értékbe egyaránt, ha a vizsgált ajánlati elem az ajánlatkérő által legkedvezőbbként meghatározott értéknél (amely 120 hónap) értéknél kedvezőbb.

0 (nulla) hónap is megajánlható; ebben az esetben az ajánlati elem a kiosztható minimális pontszámot (1 pont) kapja.

4.3) A legjobb ár-érték arányú ajánlat kiszámítása

Az ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során az egyes szempontok tartalmi elemére adott értékelési pontszámot megszorozza az adott szemponthoz rendelt súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja; az az ajánlat a legjobb ár-érték arányú, amelynek az összpontszáma a legnagyobb.

A súlyozás előtti pontszámot – ha szükséges – az ajánlatkérő 2 (két) tizedesjegyre kerekíti. A súlyozott pontszámot – ha szükséges – az ajánlatkérő szintén 2 (két) tizedesjegyre kerekíti.

6) Kbt. 73.§ (5) bekezdés szerinti szervezetek

A Kbt. 73. § (1) bekezdés (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat különösen, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő.

Az ajánlatkérő a Kbt. 73.§ (5) bekezdése alapján közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a fentiek szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.

12

Országos Tisztifőorvosi Hivatal székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. tel.: 06-1-476-1100 e-mail: tisztifoorvos@oth.antsz.hu honlap: www.antsz.hu

Nemzetgazdasági Minisztérium Munkavédelmi Főosztály1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2.Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481.Telefon: (06 80) 204-292; (06 1) 896-3002Fax: (06 1) 795-0884Email: munkavedelmi-foo@ngm.gov.hu

Nemzetgazdasági Minisztérium Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2.Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481.Telefon: (06 1) 896-2902Fax: (06 1) 795-0880Email: foglalkoztatas.felugyeleti-foo@ngm.gov.hu

Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkóztatásért Felelős Államtitkárság1054 Budapest, Báthory u. 10.Központi telefonszám: +36-1-795-1860A Központi Ügyfélszolgálati Iroda e-mail címe: ugyfelszolgalat@emmi.gov.huHonlapja: www.emmiugyfelszolgalat.gov.hu

Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály; Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály7400 Kaposvár, Fő u. 37-39.Postacím: 7401 Kaposvár, Pf. 172.tel: 06-82-529-697fax: 06-82-529-691E-mail: munkavedelem@somogy.gov.hu, munkaugy.vedelem@somogy.gov.hu

Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály;Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály7400 Kaposvár, Fő u. 37-39.Postacím: 7401 Kaposvár, Pf. 365.tel: 06-82-529-699fax: 06-82-529-691E-mail: munkaugyi.ellenorzes@somogy.gov.hu, munkaugy.vedelem@somogy.gov.hu

NAV Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága 7621 Pécs, Rákóczi út 52-56. Tel.: +3672-533-500 Fax: +3672-212-133

13

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS/tervezet/

amely létrejött egyrészről

a PELSO Polgári Sportegyesület (székhely: 8360 Keszthely, Martinovics utca 68.; adószám: 18746501-2-20; képviselő: Kiss Zsófia elnök), továbbiakban Megrendelő,

másrészről

a(z) ............................................................................................................................................. (székhely: .....................................................................................................; képviseletében: ..........................................................................; cégjegyzékszám: ........................................................... adószám: ......................................; bankszámlaszám: ...................................), továbbiakban Vállalkozó

az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett:

Bevezetés

Jelen vállalkozási szerződés a Megrendelőnek jelen szerződés tárgyára vonatkozóan lefolytatott közbeszerzési eljárása eredményképpen jött létre a felek között. Ennek megfelelően az alább felsorolt dokumentumok a jelen szerződéssel együtt olvasandók és értelmezendők:a) a Megrendelőnek a szerződés tárgyát képező közbeszerzésére vonatkozó eljárást megindító

felhívása és közbeszerzési dokumentumai, valamint azok esetleges módosításai (a továbbiakban: „Eljárást megindító felhívás”, és „Közbeszerzési Dokumentumok”),

b) az eljárás során keletkezett kiegészítő tájékoztatások,c) a Vállalkozó ajánlata (a továbbiakban: „Ajánlat”).

1. A szerződés tárgya

1.1. Az eredményes közbeszerzési eljárás alapján Megrendelő vállalkozásba adja, Vállalkozó elvállalja a Szálloda tervezése, engedélyezési- és kiviteli terveinek elkészítése, és a tervek alapján történő kivitelezése tárgyú munka tervezését és kivitelezését a közbeszerzési eljárásban keletkezett Eljárást megindító felhívás és Közbeszerzési Dokumentumok, valamint azok esetleges módosításai, továbbá az eljárás során keletkezett esetleges kiegészítő tájékoztatás(ok) és tárgyalási jegyzőkönyv(ek), valamint a Vállalkozó Ajánlatának tartalma alapján.

1.2. A tervezési munka magában foglalja – az Eljárást megindító felhívásban meghatározott műszaki tartalom és a Megrendelő által a Közbeszerzési Dokumentumokban rendelkezésre bocsátott 322/2015. Korm. rendelet 3. melléklete szerinti jóváhagyási terv és műszaki dokumentáció alapján – a 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerinti engedélyezési tervdokumentáció elkészítését és engedélyezésre történő benyújtását az illetékes építésügyi hatósághoz, valamint átadását a Megrendelő részére, továbbá a fenti dokumentumok alapján és a 191/2009. (IX.15) Korm. rendelet szerinti tartalmú kivitelezési tervdokumentáció elkészítését és Megrendelő részére történő átadását.

2. A tervezési munkára vonatkozó rendelkezések

2.1. A tervezési munka az alábbi szakági tervezési tevékenységeket foglalja magában az engedélyezési és a kiviteli tervekre vonatkozóan a jogszabályban meghatározott műszaki tartalommal:- építészeti tervdokumentáció- tartószerkezeti tervdokumentáció

14

- erős-és gyengeáram tervdokumentáció- tűzjelző rendszerek tervdokumentációja- tüzivíz rendszer tervdokumentációja- gépészeti tervdokumentáció- kertészeti és tájépítészi tervdokumentáció- kapcsolódó útépítési tervek tervdokumentációja- technológiai tervek és leírások tervdokumentációja

Az engedélyes és a kivitelezési tervdokumentációt a 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet és a 191/2009. (IX.15) Korm. rendelet szerinti tartalommal kell elkészíteni.

2.2. A Vállalkozó az engedélyezési tervdokumentáció készítése során a Megrendelővel szükség szerint, illetve annak kérésére egyeztet, továbbá az illetékes hatóság részére történő benyújtását megelőzően az engedélyes terveket a Megrendelőnek jóváhagyásra bemutatja.

A Megrendelő a 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerinti engedélyezési tervdokumentáció illetékes építésügyi hatóság részére ÉTDR azonosítóval igazolt benyújtását, valamint a részére történő átadását követően részteljesítési igazolást állít ki.

A Vállalkozó az engedélyezési eljárás során szükséges hiánypótlás(oka)t a Megrendelővel egyeztetve a lehető legrövidebb időn belül elkészíti és benyújtja az illetékes építésügyi hatósághoz.

A Vállalkozó a kivitelezési tervdokumentáció készítése során a Megrendelővel szükség szerint, illetve annak kérése esetén egyeztet.

A 191/2009. (IX.15) Korm. rendelet szerinti tartalommal elkészített és a Megrendelő által elfogadott kivitelezési tervdokumentáció Megrendelő részére történő átadását követően a Megrendelő részteljesítési igazolást állít ki.

2.3. A Felek a jelen szerződés tárgyát képező kivitelezési munka során szükségessé tervmódosítások vonatkozásában megállapodnak, hogy Vállalkozó azok lehető legrövidebb időn belüli elkészítését vállalja. E szükséges tervmódosítások elkészítésének díját a jelen szerződésben meghatározott vállalkozási díj magában foglalja.

2.4. A Felek megállapodnak, és a Vállalkozó biztosítja és jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy – a jelen szerződésben meghatározott díj ellenében – a Megrendelő a jelen szerződés alapján elkészített tervekkel kapcsolatosan korlátlan és kizárólagos felhasználási jogokat szerez, azok Megrendelőre átruházásra kerülnek.

A Vállalkozó jogszavatossággal tartozik azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a jelen szerződés alapján készülő tervek Megrendelő általi felhasználását akadályozza vagy korlátozza.

2.5. A Vállalkozó vállalja, hogy a jelen szerződés alapján készülő engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció műszakilag kivitelezhető, gazdaságos és célszerű megoldásokat tartalmaz, és alkalmas a Megrendelő Eljárást megindító felhívás, Közbeszerzési dokumentumok és a jóváhagyási terv alapján felismerhető, a felhasználás céljából következő igényeinek kielégítésére.

2.6. A Vállalkozó tudomásul veszi és nyilatkozik, hogy a jelen szerződés alapján készölő tervek hibája miatt mindaddig érvényesíthetőek a Megrendelő szerződésszegésből fakadó jogai, amíg a tervek alapján kivitelezett szolgáltatás tervhibával összefüggő hibás teljesítése miatt jogok gyakorolhatók.

15

2.7. Az engedélyezési tervdokumentációt a Vállalkozó legkésőbb a jelen szerződés 7.2. pontjában meghatározott teljesítési határidőig köteles az illetékes építésügyi hatósághoz benyújtani, amit ÉTDR azonosítóval igazol a Megrendelő részére, továbbá az engedélyezési tervdokumentáció 1 sorozat nyomtatott és aláírt példányát, valamint digitális példányát köteles a Megrendelő részére átadni.

A kivitelezési tervdokumentációt a Vállalkozó 1 sorozat nyomtatott példányban, továbbá digitális példányban is köteles legkésőbb a jelen szerződés 7.2 pontjában meghatározott teljesítési határidőig Megrendelő részére átadni.

2.8. A Megrendelő biztosítja és nyilatkozik, hogy Vállalkozó jogdíj fizetése nélkül jogosult a közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott tervek jelen szerződés szerint elvégzendő tervezési feladathoz szükséges továbbtervezésére, átdolgozására.

3. Többletmunka és pótmunka

3.1. Vállalkozó kijelenti, tudomással bír arról, hogy a Megrendelő többletmunkából származó költséget nem fogad el, ugyanis a tervezésre és kivitelezésre vonatkozó árajánlatot az Ajánlattevőnek (Vállalkozónak) a Közbeszerzési Dokumentumokban szereplő kikötésekkel összhangban kellett elkészítenie, annak figyelembevételével, hogy a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező jóváhagyási tervben és rendelkezésre bocsátott költségvetési kiírásban szereplő adatok esetleges hiányosságaira, illetve ellentmondásaira, vagy mennyiségi eltéréseire való hivatkozással többletköltség igényt Megrendelő utólag nem fogad el.

3.2. Felek megállapodnak abban, hogy a kivitelezés során pótmunkának tekintenek minden olyan, a szerződés tárgyának rendeltetésszerű használatra való alkalmasságot, a hatósági használatbavételi engedély kiadásához szükséges munkát, amelynek szükségességéről a feleknek a szerződés megkötésekor nem volt tudomása.

3.3. Ha a jelen szerződésben, illetve a tervdokumentációban foglaltakhoz képest a kivitelezés során pótmunkák merülnek fel, akkor a Vállalkozónak soron kívül – de legkésőbb a felmerülést követő 5 munkanapon belül – írásban és a költségek kimunkálásával együtt tájékoztatnia kell a Megrendelőt.

Ha a Vállalkozó ezen kötelezettségének – az ilyen jellegű munkák felmerülését követő 5 munkanap elteltével – nem tesz eleget, vagy a munkákat saját felelősségére végzi el, akkor a beépítéssel kapcsolatos összes költség és felelősség továbbiakban a Vállalkozót terheli, azaz későbbiekben Vállalkozó az ilyen irányú költségeit a Megrendelő felé nem érvényesítheti.

A Vállalkozó által összeállított és a Megrendelő részére átadott pótmunka költségvetéseket a Megrendelő soron kívül – de legkésőbb a kézhezvételt követően 5 munkanapon belül – megvizsgálja és ha azt indokoltnak találja, engedélyezi.

A Felek megállapítják és a Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a pótmunka Vállalkozótól történő megrendelése során – feltéve, hogy annak feltételei fennállnak – a közbeszerzési szabályok figyelembe vételével kell eljárni.

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy ha a pótmunkát a Megrendelő írásbeli engedélyének hiányában végzi el, az elvégzett pótmunka vonatkozásában vállalkozási díj nem illeti meg.

4. Teljesítés helye

A kivitelezési munka teljesítésének helye: 8640 Fonyód, József utca 21/a Hrsz.: 7236/1.

5. A munkaterület átadása

16

5.1. A Megrendelő a munkaterületet munkavégzésre műszaki, jogi szempontból alkalmas állapotban a Vállalkozó részére a jelen szerződés megkötését követően haladéktalanul átadja. A munkaterület átvételét, annak időpontját a Felek az építési naplóban rögzítik. A munkaterület a Vállalkozó általi átvételének építési naplóban való rögzítése után a Vállalkozó felel a munkaterület műszaki, jogi szempontból a munkavégzésre alkalmas állapotáért.

5.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy Megrendelő kötelezettsége – többek között – a szerződésszerű teljesítéshez szükséges időpontokban a munkaterületre történő bejutás és ott az akadálytalan kivitelezés folyamatának biztosítása.

A fentiek késedelmes teljesítésének következményei Vállalkozó terhére nem értékelhetőek.

A fentieket a Vállalkozónak kötelessége olyan időpontokban jelezni Megrendelő felé, hogy a Megrendelő a szükséges intézkedéseket meg tudja tenni. Ezt a szerződésben rögzített elérhetőségekre tértivevényes levél, fax vagy e-mail útján kell Vállalkozónak teljesíteni. Ennek elmulasztása, vagy nem megfelelő időpontban való jelzésének következményei Vállalkozót terhelik.

5.3. A kivitelezés időtartama alatt a munkaterületen Vállalkozó kötelezettsége az élet- és vagyonbiztonság megóvása, valamint a munka- és tűzvédelmi, valamint környezetvédelmi előírások betartása, ezek be nem tartásából eredő kárát nem háríthatja át a Megrendelőre.

6. A Vállalkozó kötelezettségei és nyilatkozatai

6.2. A Vállalkozó köteles gondoskodni a kivitelezés során a környezetvédelmi és egyéb jogszabályok betartásáról.

6.3. Az építési naplót a vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelően kell vezetni.

A Vállalkozó a szerződés kötést követő 15 napon belül a Megrendelő részére átadja a projekt kivitelezésére vonatkozó részletes – költségvetéshez igazodó - műszaki ütemtervét.

A Vállalkozó a szerződés kötést követő 30 napon belül a Megrendelő részére átadja a projekt kivitelezésére vonatkozó organizációs tervét, és a szállító utak felmérési dokumentációját.

6.4. A Vállalkozó a munkát a saját eszközeivel, az általa beszerzett anyagokkal köteles végezni.

6.5. A jelen szerződést a Kbt. 138.§-ában foglaltak figyelembe vételével kell teljesíteni.

A Vállalkozó a jelen szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont alvállalkozók tekintetében – a jelen szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a jelen szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. E kötelezettségének megfelelően a Vállalkozó nyilatkozik, hogy:a) a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe alvállalkozót, VAGYb) a szerződés teljesítéséhez az alábbi alvállalkozókat az alábbi munkafolyamatra veszi igénybe

(név, cím, munkarész): ……………………………………………. …………………………………………….

[a megfelelő aláhúzandó, illetve a b) pont aláhúzása esetén a kipontozott helyre az igénybe venni kívánt alvállalkozók nevét és címét be kell írni]

17

A Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi, hogy az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a jelen szerződés értékének 65%-át. Továbbá a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe saját teljesítésének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt.

A Vállalkozó az általa igénybe vett alvállalkozó(k), valamint teljesítési segéd(ek) munkájáért és magatartásáért, mint sajátjáért teljes felelősséggel tartozik.

6.7. Ha a Megrendelő szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles őt figyelmeztetni. A Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint nem végezheti el a munkát, ha ez jogszabály vagy hatósági rendelkezés megsértésére, vagy az élet- és vagyonbiztonság veszélyeztetésére vezetne.

6.8. A 1. pontban rögzített kivitelezési munkát I. osztályú minőségben, a mindenkor hatályban lévő műszaki előírások és ágazati szabványok szerint végzi el. A jelen szerződés értelmében a Vállalkozó által elvégzett munkáknak meg kell felelnie az építési előírásoknak, a vonatkozó szabályoknak.

6.9. A Vállalkozó a Megrendelő által elfogadott tervdokumentációban szereplő műszaki tartalomtól csak a Megrendelő jelen szerződés szerinti jóváhagyásával térhet el. A beépítésre kerülő anyagokat a Vállalkozó előzetesen bemutatja és Megrendelővel egyeztet.

6.10. A Vállalkozó a munkaterületen köteles a tevékenységéből származó építési törmeléket és hulladékot folyamatosan összegyűjteni és saját költségére elszállítani.

A Vállalkozó köteles a munkavégzés során keletkezett törmeléket és hulladékot a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, valamint a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettséget szabályozó 309/2014. (XII.11.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelő módon kezelni.

A Vállalkozó köteles továbbá a munka befejezése után a hulladék törvényi szabályozásnak megfelelő kezelését Megrendelő felé igazolni. E kötelezettség elmulasztásából származó felelősség Vállalkozót terheli.

6.11. A teljesítés akkor minősül elfogadottnak, ha a Vállalkozó a beépített anyagokról származási bizonyítványt és megfelelő tanúsítványt állít ki. Ezen dokumentumok hiányában a teljesítés nem minősül elfogadottnak.

6.12. Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól 322/2011. (X.30.) Korm. rendelet 26.§-a alapján a Vállalkozó köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára és annak teljes időtartama alatt, egészen a jótállási időszak lejártáig a szerződés tárgyát képező munkákra vonatkozóan a beruházás teljes nettó értékével megegyező és legalább 20.000.000 (húszmillió) Ft/káresemény értékű teljes körű felelősségbiztosítást megkötni és fenntartani.

Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól 322/2011. (X.30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a Vállalkozó, illetve a megbízása alapján a tervezést végző tervező köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára legalább 20.000.000,- Ft/káresemény és legalább 100.000.000 Ft/év mértékű tervezői felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni úgy, hogy az kellő fedezetet nyújtson, és kiterjedjen a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lejártáig bekövetkező valamennyi olyan kárra, amely a nyertes ajánlattevő tervezési kötelezettségeinek nem szerződésszerű teljesítésére, vagy a tervek hibájára vagy hiányosságára visszavezethető, és amelyért a Vállalkozó felelősséggel tartozik.

18

6.13. A jelen szerződés tárgyát képező kivitelezési munka helyszínén a vagyonvédelemért a munkaterület átadástól a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig a Vállalkozó tartozik felelősséggel, annak költségeit a Vállalkozó viseli.

7. A szerződés hatályba lépése, teljesítési határidő és késedelmes teljesítés

7.1. A jelen szerződés aláírásának időpontjában lép hatályba.

Nem minősül a szerződés módosításnak, amennyiben bármely oknál fogva a szerződés az Eljárást megindító felhívásban megjelölt kezdési időpontot követően kerül megkötésre, Megrendelőnek ebben az esetben is a végteljesítési határidőig szükséges a kivitelezést sikeres átadás-átvétellel lezárnia.

7.2. Teljesítési határidő

A tervek elkészítésére vonatkozó részhatáridők: - A 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerinti engedélyezési tervdokumentációt a Vállalkozó a

jelen szerződés aláírásától számított 4 héten belül köteles az illetékes építésügyi hatósághoz benyújtani és a benyújtást a Megrendelő részére ÉTDR azonosítóval igazolni.

- A kivitelezési tervdokumentációt a Vállalkozó a jelen szerződés megkötésétől számított 8 héten belül köteles a Megrendelő részére a jelen szerződésben meghatározottak szerint átadni.

A jelen szerződés szerinti kivitelezési munka végteljesítési határideje és készre-jelentése: 2019. május 15.

A Megrendelő előteljesítést mind a tervezési munkarészek, mint a kivitelezési munkarész vonatkozásában elfogad.

7.3. A jelen szerződés 7.2. pontjában kikötött, a tervek elkészítésére vonatkozó részhatáridők Vállalkozónak felróható okból eredő késedelmes teljesítése esetén a Megrendelő késedelmes teljesítési kötbért érvényesíthet. Az engedélyezési tervdokumentáció esetén a felszámolható késedelmi kötbér napi mértéke nettó 250.000 Ft. A kivitelezési tervdokumentáció esetén a felszámolható késedelmi kötbér napi mértéke nettó 50.000 Ft.

A teljesítési véghatáridő Vállalkozónak felróható okból eredő, késedelmes teljesítése esetén a Megrendelő késedelmes teljesítési kötbért érvényesíthet. A felszámolható késedelmi kötbér napi mértéke a kivitelezésre vonatkozó - áfa és tartalékkeret nélkül számított - teljes vállalkozási díj 0,3 %-a. A késedelmes teljesítési kötbér maximálisan érvényesíthető mértéke legfeljebb a nettó vállalkozási díj 20 %-a.

Harminc naptári napot meghaladó késedelmes teljesítés esetén a Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, illetve a szerződést azonnali hatállyal felmondani; ebben az esetben a Vállalkozó viseli a szerződés nem teljesítéséből adódó következményeket. Ebben az esetben a Megrendelő jogosult arra, hogy a fennmaradó, vagy hiányzó munkálatokat harmadik személy által a Vállalkozó költségére és veszélyére elvégeztesse, aminek során az ezzel kapcsolatos többletköltségek a Vállalkozót terhelik. Ezen túlmenően köteles Vállalkozó a Megrendelő részére a ténylegesen felmerülő károkat is megtéríteni. A felróhatóság hiányát a Vállalkozónak kell bizonyítania.

8. A kivitelezési munka ellenőrzése és átvétele

8.1. A Megrendelő, illetve az általa kijelölt személy vagy szervezet a Vállalkozó tevékenységét – beleértve az alvállalkozók munkavégzését is – minden korlátozás nélkül, bármikor jogosult ellenőrizni.

19

8.2. A Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, körülményt és utasítást a munkahelyen vezetett építési naplóban vagy külön írásos formában kötelesek egymással közölni.

8.3. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét, vagy a határidő tartását veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő mindennemű kárért a Vállalkozó felelősséggel tartozik.

8.4. A műszaki átadás-átvétel megkezdésére csak akkor kerülhet sor, ha a beruházás elkészült, a Vállalkozó a készre-jelentést írásban megteszi és a szükséges dokumentumok hiánytalanul rendelkezésre állnak, melyeket a Megrendelő részére a készre-jelentéssel egyidőben átad. Az átadás-átvételi eljárás időpontját a Megrendelő műszaki ellenőre tűzi ki a bejelentést kézhezvételétől számított maximum 8 napon belül.

8.5. Megrendelő a Vállalkozó által készre jelentett teljesítés dokumentációját az átadás-átvételi eljáráson veszi át, melynek során jegyzőkönyvben rögzítendők a fontosabb megállapítások, az esetleges minőségi és mennyiségi kifogások, az érvényesíteni kívánt szavatossági igények.

8.6. A Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt a teljesítés olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt, amelyek a rendeltetésszerű használatot nem akadályozzák. A Vállalkozó határidőben teljesít akkor, ha a végteljesítésre vonatkozó készre jelentést legkésőbb a 7.2. pont alapján meghatározott készre jelentési határidőre a Megrendelőnek megküldi.

8.7. A Szerződő felek kikötik, hogy az átadás-átvételi eljárás csak akkor eredményes, a Vállalkozó csak akkor teljesít szerződésszerűen, ha az átadás-átvétel, illetőleg a használatba vételi eljárás során nincs mennyiségi és olyan minőségi hiba vagy hiányosság, amely az üzembe helyezést meggátolhatja.

A Vállalkozó az átadás-átvételi eljáráson készített jegyzőkönyvben foglalt hiba és hiánylistában meghatározott hiba vagy hiányosság javítását, illetve pótlását 15 napon belül köteles elvégezni.

A Megrendelő mindaddig jogosult az átadás-átvételt megtagadni, amíg a Vállalkozó hiba-, illetve hiánymentesen nem teljesít, ebben az esetben a Megrendelő a szerződés 11. pontja szerint jogosult késedelmes és/vagy hibás teljesítési kötbér érvényesítésére.

8.8. A Kbt. 135. § (2) bekezdésének megfelelően a kivitelezési munkarész esetében, ha a Vállalkozó írásbeli értesítésére (készre jelentés) a Megrendelő a szerződésben az átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő tizenöt napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a szerződésben – a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel – meghatározott határidőben nem fejezi be, a Vállalkozó kérésére a teljesítésigazolást köteles kiadni.

8.8. A műszaki átadás-átvétel megkezdésének a feltétele a fentieken túl: elektronikus építési napló (E-napló) megvalósulási tervek műbizonylatok, szállítói megfelelőségi nyilatkozatok felelős műszaki vezetői nyilatkozat közműnyilatkozatok, szakhatósági nyilatkozatok/jegyzőkönyvek mérési- és próba jegyzőkönyvek (pl. érintésvédelem, nyomás- és tömörségi próba,

vízminőség, stb.) üzemeltetési kézikönyvek kivitelezői nyilatkozatokbemutatása és átadása.

A Vállalkozó a résszámlákhoz kapcsolódó részteljesítések átadás-átvétele megkezdésének feltételeként is köteles az elvégzett – számlába beállításra kerülő – tételek, munkarészek

20

minősítési dokumentumait (felmérések, műbizonylatok, szállítói nyilatkozatok, teljesítmény-nyilatkozat) a Megrendelő részére átadni.

A fenti dokumentumokat a Vállalkozó két példányban köteles elkészíteni és a Megrendelő részére átadni.

8.9. Hibás teljesítésnek minősül különösen, ha Vállalkozó a munka eredményére tekintettel nem tartja – illetve nem tartotta – be a vonatkozó jogszabályok, engedélyek, ágazati előírások, szabványok előírásait, a szakma általánosan elfogadott előírásait, valamint figyelmen kívül hagyta a Megrendelő elvárásait az általa elvégzett munka eredményével kapcsolatban.

8.10. A műszaki ellenőr által igazolt eredményes műszaki átadás-átvételt követően a Megrendelő teljesítési igazolást állít ki.

9. Szerződéses ár, tartalékkeret

9.1. A szerződéses ár átalányár.

9.2. A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés alapján Vállalkozó által elvégzendő munkáért járó vállalkozási díj összege („teljes vállalkozási díj”) összesen:

Nettó …………………….,- HUFÁfa …..%,- HUFBruttó ……………,- HUF

A Felek rögzítik, hogy a fenti teljes vállalkozási díjból az engedélyezési és a kivitelezési tervdokumentáció elkészítésének díja: Nettó …………………….,- HUFÁfa …..%,- HUFBruttó ……………,- HUF

9.3. Megrendelő kijelenti, hogy a jelen szerződés finanszírozása a ZFF/311/2017-NFM_SZERZ iktatószámú az ÁHT: 360317 előirányzat terhére, a jóváhagyott, elszámolható költség mértékéig a Magyar Állam költségvetéséből és szükség esetén a Megrendelő saját forrásaiból történik. A támogatás intenzitása: 100 %. A projekt utófinanszírozású.

9.4. Tartalékkeret, a tartalékkeret felhasználásának szabályai

Szerződő felek rögzítik, hogy Megrendelő a teljes vállalkozási díj 5 %-ának megfelelő összegű tartalékkerettel rendelkezik. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § (1) és (4) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően a Felek a tartalékkeret felhasználásának szabályait, lehetséges eseteit és pénzügyi feltételeit az alábbiak szerint határozzák meg:

A tartalékkeret a hatósági előírások teljesítéséhez, a rendeltetésszerű használathoz szükséges, előre nem látható és ki nem mutatható költségek finanszírozására szolgál. A tartalékkeret nyújt fedezetet a műszaki szükségességből esetlegesen felmerülő a Megrendelő által írásban elrendelt, fentieknek megfelelő kiegészítő építési munkákra azzal, hogy a tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel.

A Megrendelőt a tartalékkeret felett kizárólagos rendelkezési jog illeti meg. A kiegészítő építési munka elszámolása tételesen történik, a műszaki ellenőr által igazolt mennyiségekkel, a Megrendelő által előzetesen elfogadott egységárakon. Amennyiben a Vállalkozó által az ajánlat

21

részeként benyújtott árazott költségvetés tartalmaz egységárat az elrendelt kiegészítő építési munkára, úgy az elszámolás ezen az egységáron történik. Amennyiben a költségvetésben nincs vonatkozó ár az adott munkára, úgy a Vállalkozónak egységárelemzést kell készítenie és a Megrendelővel jóváhagyatnia. A Vállalkozó az elfogadott és elvégzett kiegészítő építési munkák ellenértékét a végszámlára tüntetheti fel.

10. Fizetési feltételek, előleg, előleg-visszafizetési biztosíték

10.1. Előleg igénylése, előleg visszafizetési biztosíték

Előleg fizetésére a Kbt. 135.§ (7) bekezdése, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30.§-a szerint kerülhet sor, maximum a szerződésben foglalt – áfa és tartalékkeret nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás (vállalkozási díj) 50 %-ának megfelelő összeg erejéig.

Vállalkozó az előleg igénylését a szerződés megkötését követően cégszerű nyilatkozat formájában jogosult a Megrendelő részére benyújtani.

A Vállalkozó által igényelt előleg összegét a Megrendelő előlegszámla ellenében, legkésőbb az előlegszámla átvételétől számított 10 munkanapon belül utalja át a Vállalkozó részére.

Előleg kifizetésre vonatkozó igény esetén a Vállalkozónak előleg-visszafizetési biztosítékot kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani.

Az előleg-visszafizetési biztosíték mértéke: a szerződés szerinti - általános forgalmi adó és tartalékkeret nélkül számított – teljes vállalkozási díj 30 %-ának megfelelő mértékű összeg.

Az előleg visszafizetési biztosítékot a Vállalkozó legkésőbb az előlegszámla benyújtását követő 10 munkanapon belül köteles a Megrendelő rendelkezésére bocsátani. Amennyiben a Vállalkozó ezen határidőig nem igazolja az előleg visszafizetési biztosíték Megrendelő részére történő rendelkezésre bocsátásának megtörténtét, a Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

Az előleg visszafizetési biztosíték a Vállalkozó választása szerint a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a) pontja szerinti formákban nyújtható.

Amennyiben a biztosítékot a Vállalkozó pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény formájában nyújtja, úgy a kötelezvénnyel, illetve a garanciával szemben fennálló követelmények az alábbiak:

A kötelezvénynek, illetve a garanciának az alábbi jellemzőkkel együttesen kell rendelkeznie:- feltétel (alap jogviszony vizsgálata) nélküli,- azonnali (a kedvezményezett első írásbeli felszólításának kézhezvételétől számított legfeljebb

5 munkanapon belül fizet a kibocsátó biztosítótársaság/bank),- visszavonhatatlan,- határozott idejű (szükség esetén meg kell hosszabbítani),- kedvezményezettként Megrendelő van megjelölve,- Vállalkozó nem nyújthat be olyan kötelezvényt/bankgaranciát Megrendelőnek, melyre

vonatkozó igénybejelentéshez az eredeti példány benyújtása szükséges.

Amennyiben a biztosítékot Vállalkozó a Megrendelő fizetési számlára történő befizetéssel nyújtja, úgy Vállalkozó lemond az ily módon teljesített biztosíték összege utáni kamat felszámításáról a biztosítéknyújtás teljes időtartamára vonatkozóan.

A biztosítékkal kapcsolatos valamennyi kiadást a Vállalkozó viseli.

22

Az előleg elszámolása a Vállalkozó által benyújtott részszámlákban történik. Az előleg a részszámlákból kerül levonásra. A részszámlák alapján kifizetésre csak az előleggel történő teljes elszámolást követően kerülhet sor.

10.2. A Megrendelő 4 (négy) részszámla és 1 (egy) végszámla kiállítására ad lehetőséget. A részszámla kiállítása az alábbiak szerint történhet:- 1. részszámla: az engedélyezési és a kiviteli tervdokumentáció jelen szerződés szerinti

elkészítése és illetékes építésügyi hatósághoz történő benyújtása, valamint Megrendelő részére történő átadását követően, a Megrendelő részteljesítési igazolásainak birtokában;

- 2. részszámla: a Megrendelő képviseletében eljáró műszaki ellenőr által igazolt legalább 25 %-os készültségi fok;

- 3. részszámla: a Megrendelő képviseletében eljáró műszaki ellenőr által igazolt legalább 50 %-os készültségi fok;

- 4. részszámla: a Megrendelő képviseletében eljáró műszaki ellenőr által igazolt legalább 75 %-os készültségi fok;

- Végszámla: a Megrendelő képviseletében eljáró műszaki ellenőr által igazolt 100 %-os készültségi fok, műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása.

10.3. A teljesítés igazolás kiadásának, illetve az elismerés megtagadásának határidejére a Kbt. 135.§ (1) és (2) bekezdései az irányadóak.

10.4. A Megrendelő a Vállalkozó műszaki ellenőr által igazolt teljesítése alapján – a Megrendelő részéről kiállított teljesítés igazolás kiadását követően – benyújtott részszámlák és végszámla alapján esedékes vállalkozási díjat a Ptk. 6:130.§ (1) bekezdése szerint, alvállalkozó igénybevétele esetén a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A-32/B.§ foglaltak szerint – a hatályos adójogszabályok figyelembe vételével – teljesíti.

A számlák kifizetése minden esetben a Megrendelő számlájáról banki átutaláson keresztül történik. A kifizetések pénzneme: HUF.

A Megrendelő felhívja a figyelmet, hogy a vállalkozás tárgyát képező kivitelezési munka az általános forgalmi adóról szóló 2007. CXXVII. törvény (továbbiakban: „Áfa tv.”). 142.§ (1) bekezdés b) pontja szerint a fordított adózás hatálya alá tartozik és ennek megfelelően a jogszabály szerinti áfát a Megrendelő vallja be és fizeti meg.

11. Hibás teljesítés, nemteljesítés, a kötbérkövetelés érvényesítése

11.1. Ha a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, hibásan teljesít, a Megrendelő hibás teljesítési kötbért érvényesíthet, amelynek mértéke a hibával érintett munkarészre vonatkozó – áfa nélkül számított – vállalkozási díj 20 %-a.

A Vállalkozó hibásan teljesít, ha az elkészült létesítmény (munkarész) a rendeltetésszerű használatra alkalmatlan. Hibás teljesítésnek minősül különösen, ha Vállalkozó a munka eredményére tekintettel nem tartja – illetve nem tartotta – be a vonatkozó jogszabályok, engedélyek, ágazati előírások, szabványok előírásait, a szakma általánosan elfogadott előírásait, valamint figyelmen kívül hagyta a Megrendelő elvárásait az általa elvégzett munka eredményével kapcsolatban.

11.2. A teljesítés Vállalkozónak felróható elmaradása esetén a Megrendelő meghiúsulási kötbért érvényesíthet, melynek mértéke az – áfa nélkül számított – teljes vállalkozási díj 20 %-a.

11.3. A Megrendelő a jelen szerződés Vállalkozónak felróható késedelméből eredő meghiúsulása esetén jogosult a késedelmes teljesítési és meghiúsulási kötbér együttes érvényesítésére.

23

Megrendelő jogosult továbbá a késedelmes és hibás teljesítési kötbér együttes érvényesítésére is.

A Vállalkozótól követelhető kötbérek maximális mértéke a teljes – áfa nélkül számított –vállalkozási díj 40%-a.

11.4. A Megrendelő a kötbér követelését írásbeli felszólítás útján érvényesítheti. Amennyiben a Vállalkozó a felhívás kézhezvételét követő 8 napon belül érdemi – indoklással és bizonyítékokkal alátámasztott – kimentést nem tesz, akkor a kötbérkövetelés a Vállalkozó részéről elismertnek tekinthető és ezzel, mint a Kbt. 135.§ (6) bekezdés szerinti, a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelés – beszámíthatóvá válik. A kötbér a Vállalkozó számlájából kifizetéskor kerül levonásra.

12. Jótállás

A jótállási idő 60 hónap, mely időtartama a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásának az időpontjától kezdődik.

13. A szerződés módosítása, elállás a szerződéstől, a szerződés felmondása

13.1. Jelen szerződést a szerződő felek a Kbt. 141. §-ában foglalt feltételek esetén jogosultak módosítani.

13.2. A Megrendelő jogosult a szerződéstől a szerződés 7.3. pontja szerint az ott írt feltételekkel elállni.

13.3. A Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban a Vállalkozó kárát megtéríteni. Ha a Megrendelő a szerződéstől azért áll el, mert a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a Vállalkozó a munkáját csak olyan késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében, a Megrendelő a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint kártérítést követelhet.

13.4. A jelen szerződés vonatkozásában a Kbt. szerződés felmondására vonatkozó 143. §-ának rendelkezései is irányadóak.

14. Felek együttműködése

14.1. Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés tárgyának kivitelezése során együttműködnek.

A Vállalkozó által a kapcsolattartásra kijelölt személy(ek):Név ................................Beosztás ................................Telefonszám ................................Fax számE-mail címe

................................……………………..

Címe ................................

A Megrendelő intézkedésre jogosult képviselője:Név ................................Beosztás ................................Telefonszám ................................E-mail címeFax szám

................................……………………..

Címe ................................

A Megrendelő műszaki ellenőre:

24

Név ..................................Beosztás ..................................Telefonszám ..................................Fax számE-mail cím

..................................………………………

Címe ..................................

14.2. A Felek egymáshoz intézett nyilatkozataikat írásban, a másik Fél székhelyére címezve, ajánlott, tértivevényes levél, telefax vagy e-mail útján teszik meg. A szerződő felek egymásnak küldött értesítései a kézbesítés napján lépnek hatályba, azzal, hogy e-mail esetén kézbesítettnek a címzett Fél által visszaigazolt e-mail számít. A Felek helyszíni képviselői írásbeli nyilatkozataikat építési napló útján teszik meg.

15. Jogviták rendezése

A Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitáikat békésen, peres út mellőzésével igyekeznek rendezni. Amennyiben a vita rendezése, a kezdeményezéstől számított 30 napon belül nem vezet eredményre, úgy a vitát bármelyik fél jogosult a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Bíróság elé terjeszteni.

16. Záró rendelkezések

16.1. A Megrendelő a Kbt. 136.§ (1) bekezdése alapján előírja, hogy a Vállalkozó:a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan

költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

16.2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény („Kbt.”), továbbá az egyéb jelen szerződésre vonatkozóan alkalmazandó építésügyi és egyéb jogszabályok jelen szerződésre hatályos előírásai alkalmazandóak.

16.2. A szerződés mindkét fél cégszerű aláírásával jön létre.

Jelen szerződést a felek elolvasták, megértették és azt, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Kelt: …………………, 2018. …………..

Megrendelő Vállalkozó

25

MELLÉKLETEK

26

1. számú melléklet

FELOLVASÓLAP

Ajánlattevő1 neve:…………………………………………………………………………......

Ajánlattevő címe: ……………………………………………………………………………..

A PELSO Polgári Sportegyesület ajánlatkérő „Szálloda tervezése, engedélyezési- és kiviteli terveinek elkészítése, és a tervek alapján történő kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárásában az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott valamennyi információ és feltétel ismeretében és azokat elfogadva az alábbi ajánlatot teszem:

Szempont Ajánlat1) Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft)2

nettó …..……………. Ft2) A felhívás III.1.3) M/2) pont tekintetében bemutatott szakember É szakterületi jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladóan szerzett többlet szakmai tapasztalata (hónap)3

…………… hó

..............................., ……… év ................. hó ........ nap

……………………………….cégszerű aláírás

1 Közös ajánlattétel esetén a konzorcium elnevezését és elérhetőségi adatait, ezt követően a képviseletre és kötelezettségvállalásra meghatalmazott vezető konzorciumi tag nevét és elérhetőségi adatait, majd a konzorciumi tagok nevét és címét kell megadni; a Felolvasólapot ez esetben értelemszerűen módosítani lehet. Közös ajánlattétel esetén a Felolvasólapot elegendő, ha a képviseletre és kötelezettségvállalásra jogosított konzorciumi partner cégszerűen aláírja.

2 Az ajánlati ár megegyezik a beárazott költségvetési kiírás Szálloda költségvetés táblája Összesítés fülének Nettó Összesen sorában megajánlott árral.

3 Az ajánlatot egész hónapokban kell megtenni. 0, azaz nulla hónap is megajánlható (ebben az esetben az ajánlati elem a kiosztható minimális pontszámot (1 pont) kapja). Az ajánlatkérő a 120 hónap és ennél kedvezőbb megajánlásokra egyaránt a maximális pontszámot (100 pont) adja.

27

1/A. számú melléklet

INFORMÁCIÓS ADATLAP4

Ajánlattevő neve: ……………………………………………………………………....

Ajánlattevő címe: ……………………………………………………………………....

Ajánlattevő telefonszáma: ……………………………………………………………………....

Ajánlattevő fax száma: ……………………………………………………………………....

Ajánlattevő e-mail címe: ……………………………………………………………………....

Ajánlattevő cégjegyzékszáma: ……………………………………………………………………....

Ajánlattevő adószáma: ……………………………………………………………………....

Kapcsolattartó neve5: ……………………………………………………………………....

..............................., ……… év ................. hó ........ nap

……………………………….cégszerű aláírás

4 Közös ajánlattétel esetén ezen adatlapot minden ajánlattevő vonatkozásában be kell nyújtani.5 Közös ajánlattétel esetén a kapcsolattartó nevét csak a közös ajánlattevők képviseletre jogosult tagja (konzorcium vezető)

esetében kell megadni.

28

2. számú melléklet

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT6

A KIZÁRÓ OKOK HATÁLYA ALATT NEM ÁLLÁSRÓL

Alulírott(ak) ………………………................................................................................................. (név),

a(z) …………….…........................................................................... (képviselt cég, szervezet vagy személy neve) ajánlattevő képviseletében nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet nem áll a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt.

........................................, ……… év ................. hó ........ nap

……………………………….cégszerű aláírás

6 Jelen nyilatkozatot közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlathoz.

29

2/A. számú melléklet

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT7

A KBT. 62.§ (1) BEKEZDÉS K) PONT KB) PONTJA SZERINTI KIZÁRÓ OK VONATKOZÁSÁBAN A 321/2015. (X. 30.) KORM. RENDELET 8.§ I) PONT IB) ALPONTJA, ILLETVE A 10. § G) PONT GB)

ALPONTJÁBAN FOGLALTAK SZERINT

Alulírott(ak) ………………………................................................................................................. (név), a(z) …………….…........................................................................... (képviselt cég, szervezet vagy személy neve) ajánlattevő képviseletében az alábbi nyilatkozatot teszem:Az általam képviselt szervezet a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) pontja vonatkozásában, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a 8.§ i) pont ib) alpontjában, illetve a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint nyilatkozom, hogy olyan társaságnak minősül, melyet - NEM JEGYEZNEK SZABÁLYOZOTT TŐZSDÉN vagy, amelyet - SZABÁLYOZOTT TŐZSDÉN JEGYEZNEK8.

Arra az esetre, ha az általam képviselt céget NEM JEGYZIK SZABÁLYOZOTT TŐZSDÉN9:

a) nyilatkozom– a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény („pénzmosásról szóló törvény”) 3.§ r) pontja ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerint definiált – valamennyi tényleges tulajdonos10 nevéről és állandó lakóhelyéről:

Név Állandó lakóhely

VAGY

b) nyilatkozom, hogy az általam képviselt cégnek a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa nincs.

........................................, ……… év ................. hó ........ nap

……………………………….cégszerű aláírás

7 Jelen nyilatkozatot közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlathoz.8 A megfelelő aláhúzandó, vagy a nem megfelelő törlendő.9 A helyes állítást (a) vagy b) pont) kérjük aláhúzni, vagy más módon egyértelműen jelölni és az a) pont esetén a

pénzmosásról szóló törvény 3.§ r) pontja ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonost kérjük a táblázatban megadni (a sorok bővíthetőek).10 r) tényleges tulajdonos:

ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685/B. § (3) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,

rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 685/B. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,

rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,rd) alapítványok esetében az a természetes személy,

1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,

2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy

3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár;

30

3. számú melléklet

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT11

ALVÁLLALKOZÓ ÉS AZ ALKALMASSÁG IGAZOLÁSÁBAN RÉSZT VEVŐ MÁS SZERVEZET KIZÁRÓ OKOK HATÁLYA ALATT NEM ÁLLÁSÁRÓL

Alulírott(ak) ………………………................................................................................................. (név),

a(z) …………….…........................................................................... (képviselt cég, szervezet vagy személy neve) ajánlattevő képviseletében kijelentem, hogy nem veszek igénybe a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetet.

........................................, ……… év ................. hó ........ nap

……………………………….cégszerű aláírás

11 Közös ajánlattétel esetén a jelen nyilatkozatot valamennyi ajánlattevőnek be kell nyújtani.

31

4/A. számú melléklet

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT12

KBT. 66.§ (2) BEKEZDÉS SZERINT13

Alulírott(ak) ……………………….................................................................................. (név),

a(z) …………….…......................................................................................................................

ajánlattevő képviseletében kijelentem14, hogy az az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési

dokumentumokban, a szerződés tervezetben, továbbá az esetleges kiegészítő tájékoztatásban foglalt

feltételeket megismerte, azokat elfogadja, azzal, hogy (amennyiben az ajánlatkérő a szerződést az

eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül nem ítéli oda) a szerződéses feltételek a

tárgyalás során kerülnek megbeszélésre és véglegesítésre; nyertessége esetén – illetve a nyertes

visszalépése esetén, ha az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek

minősített szervezetként (személyként) az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben az

ajánlatkérő megjelöli – a szerződést (amennyiben az ajánlatkérő a szerződést az eredeti ajánlat alapján,

tárgyalások lefolytatása nélkül nem ítéli oda, annak a tárgyalás során véglegesített tartalma szerint)

megköti és teljesíti. A Kbt. 47.§ (2) bekezdése alapján az ajánlat papír alapú példányának a Kbt. 66.§

(2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.

A megajánlott ellenszolgáltatást15 a Felolvasólap tartalmazza.

................................., ……… év ................. hó ........ nap

……………………………….cégszerű aláírás

12 A jelen nyilatkozati minta formája szükség esetén értelemszerűen módosítható. 13 A Kbt. 47.§ (2) bekezdése alapján az ajánlat papír alapú példányának a Kbt. 66.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozat

eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.14 Közös ajánlattétel esetén minden konzorciumi partnernek az ajánlathoz kell csatolnia e nyilatkozatot.15 Amennyiben az ajánlatkérő a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül nem ítéli oda, a

megajánlott ellenszolgáltatás a tárgyalás során módosítható és az ajánlati kötöttség az utolsó tárgyalás befejeztével, a végleges ajánlat benyújtására vonatkozó határidő lejártakor áll be.

32

4/B. számú melléklet

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT16

KBT. 66.§ (4) BEKEZDÉS SZERINT

Alulírott(ak) ……………………….................................................................................. (név),

a(z) …………….…......................................................................................................................

ajánlattevő képviseletében nyilatkozom17, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük

támogatásáról szóló törvény szerint18: - mikrovállalkozásnak- kisvállalkozásnak- középvállalkozásnak minősülök,- nem tartozom a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény hatály alá.

................................., ……… év ................. hó ........ nap

……………………………….cégszerű aláírás

16 A jelen nyilatkozati minta formája szükség esetén értelemszerűen módosítható. 17 Közös ajánlattétel esetén minden konzorciumi partnernek az ajánlathoz kell csatolnia e nyilatkozatot18 A megfelelő szöveg aláhúzandó.

33

5. számú mellékletAJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT19

KBT. 66.§ (6) BEKEZDÉS A) ÉS B) PONTJA SZERINT

Alulírott(ak) ………………………................................................................................................. (név), a(z) …………….…...................................................................................................................... ajánlattevő képviseletében kijelentem az alábbiakat:

a) Kijelentem, hogy a közbeszerzésnek VAN / NINCS20 olyan része (részei), amelynek teljesítéséhez alvállalkozót21 veszek igénybe22.Kijelentem, hogy a közbeszerzésnek az alábbi részeinek teljesítéséhez veszek igénybe alvállalkozót23:- …………………………………….- …………………………………….

b) Kijelentem, hogy a közbeszerzés fent megnevezett részei tekintetében az alábbi alvállalkozókat kívánom igénybe venni (az ajánlat benyújtásakor ismert alvállalkozókat kell megjelölni)24:

Alvállalkozó neve Alvállalkozó címe (székhelye)

Alvállalkozó adószáma

A közbeszerzésnek az a része25, amelynek teljesítésében az

alvállalkozó közre fog működni

................................., ……… év ................. hó ........ nap

……………………………….cégszerű aláírás

19 Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőnek csatolni kell e nyilatkozatot.20 A megfelelő aláhúzandó, vagy a nem megfelelő törlendő.21 A Kbt. 3.§ 2. pontjában foglalt értelmező rendelkezés szerint alvállalkozó „az a gazdasági szereplő, aki (amely) a

közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag szállítót, c) építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót;”.

22 Felhívjuk a figyelmet, hogy a Kbt. 138. § (1) bekezdés utolsó fordulata alapján építési beruházás esetén az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át.

23 Értelemszerűen csak akkor töltendő ki, ha a közbeszerzésnek van olyan része (részei), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót vesz igénybe.

24 Értelemszerűen akkor töltendő ki, ha az ajánlattevő az ajánlat benyújtásakor már ismeri az igénybe venni kívánt alvállalkozókat. A sorok bővíthetőek.

25 A jelen nyilatkozat értelmezésében a rész munkarészt, azaz az alvállalkozó által megvalósításra kerülő feladatot jelenti.

34

6. számú mellékletAJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT26

KBT. 65.§ (7) ÉS (9) BEKEZDÉS SZERINTALKALMASSÁG IGAZOLÁSÁBAN IGÉNYBE VENNI KÍVÁNT MÁS SZERVEZETRŐL

Alulírott(ak) ………………………................................................................................................. (név), a(z) …………….…...................................................................................................................... ajánlattevő képviseletében kijelentem az alábbiakat:Kijelentem, hogy az eljárást megindító felhívásban megfogalmazott alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása érdekében KIVÁNOK27 / NEM KÍVÁNOK28 más szervezet erőforrásaira támaszkodni.Kijelentem, hogy az eljárást megindító felhívásban megfogalmazott alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása érdekében az alábbi más szervezet erőforrásaira kívánok támaszkodni29:

Az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet

neve és székhelye

Az alkalmassági követelmény (követelmények) (az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével), melynek igazolása érdekében az ezen

szervezet erőforrására (is) támaszkodik

A teljesítésből az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet által megvalósított

munka30

Tudomásul veszem, hogy a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet:- az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek

történő megfelelést, továbbá - a Kbt. 65. § (8) bekezdésében foglalt eset kivételével köteles csatolni kell az ajánlatban a

kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

................................., ……… év ................. hó ........ nap

……………………………….cégszerű aláírás

26 Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőnek csatolni kell e nyilatkozatot.27 Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy a Kbt. ezen pontjának értelmezésében az alvállalkozó, ha azzal

alkalmasságot kívánnak igazolni, az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezetnek minősül és e nyilatkozatban megjelölendő!

28 Nemleges nyilatkozatukat is kérjük, hogy tegyék meg.29 Értelemszerűen csak akkor töltendő ki, ha az ajánlattevő igénybe kíván venni az alkalmasság igazolására más

szervezetet. A sorok bővíthetőek.30 Felhívjuk a figyelmet, hogy a Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján az előírt, szakemberek – azok végzettségére,

képzettségére – rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely – az ajánlattevő saját kapacitásával együtt – biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében, az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke a Kbt. 65.§ (9) bekezdésében foglaltaknak megfelel.Felhívjuk a figyelmet, hogy a Kbt. 138. § (1) bekezdés utolsó fordulata alapján építési beruházás esetén az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át.

35

7. számú melléklet

NYILATKOZAT KÖZÖS AJÁNLAT TÉTELÉRŐL31

Alulírottak ……………………………………………………………………. (név)……………………………………………………………………. (név)

az alábbiakban megnevezett ajánlattevők képviseletében kijelentjük, hogy közös ajánlatot nyújtunk be.

- …………………………………………………………........................ (cégnév, székhely),- …………………………………………………………………............ (cégnév, székhely)

Kifejezetten tudomásul vesszük, hogy a közbeszerzés tárgya megvalósításával összefüggő szerződéses teljesítéséért egyetemleges felelősség terhel.

Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy az ajánlatkérővel történő kapcsolattartásra, képviseletünkre és a nevünkben történő kötelezettségvállalásra a jelen közbeszerzési eljárásban, továbbá a közbeszerzési eljárás alapján létrejövő szerződés megkötésekor, valamint a szerződés teljesítése során

a(z) …..……………………………………………………………………………………….. (cégnév, székhely) konzorciumi tag jogosult.

A fentiek szerinti képviseletre felruházott konzorciumi tag nevében eljáró személy(ek) megnevezése és elérhetősége (postai cím, fax, email):

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

…………………………, ……….. év ………………. hó …………. nap

……………………………………….. ..………………………………………. Cégszerű aláírás Cégszerű aláírás

31 A jelen nyilatkozati minta formája (például kettőnél több konzorciumi partner esetén) szükség szerint értelemszerűen módosítható. A nyilatkozat tartalma azonban a forma esetleges módosítása során sem kerülhet módosításra!

36

8. számú melléklet

NYILATKOZATALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEKNEK VALÓ MEGFELELÉSRŐL

Alulírott(ak) ………………………................................................................................................. (név), a(z) …………….…........................................................................... (képviselt cég, szervezet vagy személy neve) ajánlattevő/kapacitást biztosító szervezet képviseletében a PELSO Polgári Sportegyesület ajánlatkérő „Szálloda tervezése, engedélyezési- és kiviteli terveinek elkészítése, és a tervek alapján történő kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárásban a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján és az eljárást megindító felhívás III.1.1) és III.1.3) pontjában foglaltakra tekintettel kijelentem, hogy az általam képviselt, fent nevezett szervezet a közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívása III.1.1) és III.1.3) pontjában meghatározott alábbi szakmai tevékenység végzésére vonatkozó, továbbá műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelménynek megfelel.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság:„Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében (Magyar Építész Kamara), illetve területi kamarái által vezetett névjegyzékében, vagy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában vagy a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy szervezeti, kamarai tagsággal (Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja, és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján).”

Műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmények:„M/1) Alkalmas az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 5 évben (azaz 60 hónapban) rendelkezik legalább 1 db a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített, a magasépítés körébe tartozó építmény kivitelezésére vonatkozó referenciával, mely terepszint felett legalább 3 szintet foglal magában, szintenként legalább 400m2 alapterülettel.

Az ajánlatkérő a vizsgált időszak (az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított megelőző 5 év) alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.

M/2) Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti É felelős tervezői szakterületi jogosultság megszerzéséhez szükséges „követelményként” előírt képesítési követelménnyel (okleveles építész mérnök és az azzal egyenértékű szakképzettség) és szakmai gyakorlati követelménnyel (2 év) [266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet I. cím 2. rész 2. pont].”

Tudomásul veszem, hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja alapján kizáró oknak minősül és az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akii) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem

megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), amennyiben ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az

alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és

37

ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg;

........................................, ……… év ................. hó ........ nap

……………………………….cégszerű aláírás

38

9. számú melléklet

NYILATKOZAT A TELJESÍTÉSHEZ RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ SZAKEMBERRŐL32

Alulírott(ak) ………………………................................................................................................. (név), a(z) …………….…...................................................................................................................... ajánlattevő képviseletében a PELSO Polgári Sportegyesület ajánlatkérő „Szálloda tervezése, engedélyezési- és kiviteli terveinek elkészítése, és a tervek alapján történő kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárásában a szerződés teljesítésébe az alábbi szakembert kívánjuk bevonni:

Név Releváns képzettség megnevezése33

(igazoló oklevél/bizonyítvány száma)

Releváns szakmai gyakorlat34

(hónap)

........................................, ……… év ................. hó ........ nap

……………………………….cégszerű aláírás

32 Az ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtani!33 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti É felelős tervezői szakterületi jogosultság megszerzéséhez szükséges

„követelményként” előírt képesítési követelmény (okleveles építész mérnök és az azzal egyenértékű szakképzettség) [266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet I. cím 2. rész 2. pont].

34 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti É felelős tervezői szakterületi jogosultság megszerzéséhez szükséges „követelményként” előírt szakmai gyakorlati követelmény (2 év) [266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet I. cím 2. rész 2. pont].

39

IRATJEGYZÉK

1. Fedőlap2. Tartalomjegyzék (oldalszámmal ellátott)3. Felolvasólap (1. számú melléklet) 4. A 2) értékelési szempont vonatkozásában: a szakember többlet szakmai tapasztalata tekintetében

igazolásként csatolandó a megajánlott többlet szakmai tapasztalat meglétét igazoló, a szakember által aláírt szakmai önéletrajz (a közbeszerzési dokumentumok A.III. pont 2) értékelési szempontnál írtak figyelembe vételével)

5. Hiánytalanul beárazott költségvetési kiírás (A beárazott költségvetési kiírást kérjük, hogy excel formátumban elektronikus adathordozón is szíveskedjenek csatolni!)

6. Információs Adatlap (1/A. számú melléklet)7. Ajánlattevői nyilatkozat(ok) a kizáró okok fenn nem állásáról (2. számú melléklet)8. Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) pontja szerinti kizáró ok

vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8.§ i) pont ib) alpontja, illetve a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint (2/A. számú melléklet)

9. Ajánlattevői nyilatkozat (illetve adott esetben nyilatkozat az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet részéről) az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet kizáró okok hatálya alatt nem állásáról (3. számú melléklet)

10. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást egyszerű másolatban.

11. Alkalmasság igazolására vonatkozó dokumentumok: nyilatkozat az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelésről (8. számú melléklet)

12. Ajánlattevői nyilatkozat(ok) Kbt. 66.§ (2) és (4) bekezdése szerint (4/A. és 4/B. számú melléklet)13. Ajánlattevői nyilatkozat(ok) Kbt. 66.§ (6) bekezdés a) és b) pontja szerint (5. számú melléklet)14. Az alkalmasság igazolásában igénybe venni kívánt más szervezet igénybevétele esetén:

- Ajánlattevő(k) nyilatkozata a Kbt. 65.§ (7) bekezdés szerint alkalmasság igazolásában igénybe venni kívánt más szervezetről (6. számú melléklet)

- Az alkalmasság igazolásában igénybe venni kívánt más szervezet köteles csatolni az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ha alkalmazandó, a kötelezettségvállalásnak a Kbt. 65. § (9) bekezdésben foglalt feltételnek történő megfelelést alá kell támasztania.

15. Közös ajánlat tétele esetén: - Nyilatkozat közös ajánlat tételéről (7. számú melléklet)- Konzorciumi megállapodás

16. Az ajánlatban benyújtott nyilatkozatokat aláíró(k) aláírási jogosultságának igazolására csatolni kell az ajánlattevő, az alvállalkozó (amennyiben az ajánlatban nyilatkozata csatolásra kerül) és az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet részéről a cégjegyzésre jogosult hatályos aláírási címpéldányának vagy aláírás-mintájának (Ctv. 9. §-a) egyszerű másolati példányát. Nem magyar letelepedésű szervezet esetén a letelepedése szerinti országban elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentumot kell csatolni egyszerű másolatban.

17. Ha az ajánlatban csatolt nyilatkozato(ka)t nem a cégjegyzésre jogosult írja alá, az erre vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazást is csatolni kell.

18. A benyújtott nem magyar nyelvű dokumentumok magyar nyelvű fordítását az adott dokumentumot követően közvetlenül csatolni kell. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja.

Az ajánlatot - 1 (egy) eredeti papír alapú példányban, továbbá - 2 (két) példány a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus (pdf. formátumban)

másolati példányban (CD/DVD) kell beadni.

40