EDITAL DO LEILÃO Nº 02/2016-ANEEL - ANEEL - Agência Nacional de … · 2016-02-16 · atendimento a mercados de concessionárias de distribuição da região Norte ... Santana

Processos nº 48500.003092/2014-89 e 48500.003437/2015-85

PROCURADORIA GERAL/ANEEL

VISTO

1

EDITAL DO LEILÃO Nº 02/2016-ANEEL

AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E POTÊNCIA ASSOCIADA DE AGENTE VENDEDOR NOS SISTEMAS ISOLADOS, PARA ATENDIMENTO A MERCADOS DE CONCESSIONÁRIAS DE DISTRIBUIÇÃO DA REGIÃO NORTE.

Brasília, fevereiro de 2016.

Processos nº 48500.003092/2014-89 e 48500.003437/2015-85


VISTO

2

EDITAL DO LEILÃO No 02/2016-ANEEL Aquisição de energia elétrica e potência associada de agente vendedor nos sistemas isolados, para

atendimento a mercados de concessionárias de distribuição da região Norte

PREÂMBULO ........................................................................................................................................3

1 – DO OBJETO.....................................................................................................................................4

2 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO............................................................................................7

3 – DAS ETAPAS DO LEILÃO ................................................................................................................9

4 – DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS................................................................................... 17

5 – DA HABILITAÇÃO .......................................................................................................................... 18

6 – DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO ........................................................................................ 23

7 – DA GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO E DA GARANTIA DE FIEL CUMPRIMENTO ........................... 23

8 – DAS CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO DA(S) CENTRAL(IS) GERADORA(S) ................................ 26

9 – DO CCESI E DAS CONDIÇÕES PARA SUA ASSINATURA ........................................................... 27

10 – DAS PENALIDADES APLICÁVEIS PELA ANEEL ......................................................................... 27

11 – DOS RECURSOS ........................................................................................................................ 28

12 – DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................................................................. 29

13 – ANEXOS...................................................................................................................................... 30

ANEXO I – CRONOGRAMAS DE EVENTOS ....................................................................................... 31

ANEXO II – GLOSSÁRIO ..................................................................................................................... 33

ANEXO III – MODELO DO CCESI ........................................................................................................ 35

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DAS REGRAS DO LEILÃO ........... 82

ANEXO V – MODELO DE COMPROMISSO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO ........................................ 83

ANEXO VI – MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA/MANIFESTAÇÃO DE NÃO INTERESSE........71

ANEXO VII – MODELO DE TERMO DE RATIFICAÇÃO DO LANCE.................................................73

ANEXO VIII – MINUTA(S) DE ATO DE OUTORGA DE AUTORIZAÇÃO ............................................... 87

ANEXO IX – PLANILHA DE CÁLCULO E VERIFICAÇÃO DA CONSITÊNCIA DOS PREÇOS DE REFERÊNCIA OFERTADOS POR LOTE ........................................................................................ 91

ANEXO X – CÓPIA DO(S) PROJETO(S) DE REFERÊNCIA E DO(S) PROJETOS ALTERNATIVO(S)... 92

Processos nº 48500.003092/2014-89 e 48500.003437/2015-85


VISTO

3

PREÂMBULO

A Agência Nacional de Energia Elétrica ― ANEEL, autarquia sob regime especial instituída pela Lei no 9.427, de 26 de dezembro de 1996, com sede no SGAN, Quadra 603, Módulos I e J, Brasília/DF, torna público que realizará licitação, na modalidade de LEILÃO, denominado Leilão de Aquisição de Energia Elétrica e Potência Associada de Agente Vendedor nos Sistemas Isolados, para Atendimento a Mercados de Concessionárias de Distribuição da Região Norte, abaixo indicados, observadas as diretrizes e/ou condições estabelecidas nas Leis nº. 12.111, de 9 de dezembro de 2009, e nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, no Decreto nº. 7.246, de 28 de julho de 2010, na Portaria MME nº. 600, de 30 de junho de 2010, nas Resoluções Normativas ANEEL nº. 493, de 5 de junho de 2012, nº. 427, de 11 de março de 2011, e nºs. 389, 390 e 391, de 15 de dezembro de 2009. Para facilitar a compreensão deste Edital, os termos grafados em CAIXA ALTA constarão do Glossário disponível no Anexo II.

A utilização das definições constantes do Edital, no plural ou no singular, no masculino ou no feminino, não altera os significados a elas atribuídos no Anexo II – Glossário.

As sessões públicas presenciais de realização do LEILÃO serão conduzidas pela Comissão Especial de Licitação da ANEEL nas datas, horários e locais abaixo definidos, com a participação das PROPONENTES que efetivarem INSCRIÇÃO, aportarem Garantia de Participação e entregarem envelope de proposta financeira, nos termos deste Edital:

Sessões Públicas Presenciais do Leilão Sistemas Isolados da Eletrobras

Amazonas Energia Sistemas Isolados da Centrais Elétricas

do Pará – CELPA Data 21 de março de 2016 22 de março de 2016 Horário (local) 13:00 horas 13:00 horas Cidade/Estado Manaus/AM Belém/PA Local Sede Administrativa da

Eletrobras Amazonas Energia Sede Administrativa da CELPA Endereço Av. Sete de Setembro, no 2.414,

Bairro Cachoeirinha Rodovia Augusto Montenegro km 8,5

Nas sessões públicas do LEILÃO, as PROPONENTES aptas a participarem do certame serão convocadas a apresentar suas respectivas propostas financeiras, em conformidade com o modelo previsto no Anexo VI deste Edital.

As PROPONENTES que, nos termos do Edital, realizarem sua INSCRIÇÃO e aportarem a Garantia de Participação estarão aptas a participar do LEILÃO.

O LEILÃO será realizado com inversão da ordem de fases de habilitação e julgamento, sendo que, após a realização do LEILÃO, serão analisados os documentos de habilitação da VENCEDORA de cada LOTE para verificação do atendimento das condições fixadas neste Edital.

Processos nº 48500.003092/2014-89 e 48500.003437/2015-85


VISTO

4

O Edital do LEILÃO, seus Anexos e o CRONOGRAMA por COMPRADORA, bem como os Adendos e COMUNICADOS RELEVANTES estarão disponíveis na Internet, no SITE da ANEEL.

Os pedidos de esclarecimentos sobre o Edital do LEILÃO e seus Anexos e as demais manifestações acerca do processo do LEILÃO deverão ser formulados junto à Comissão Especial de Licitação (CEL), apenas durante o período específico constante do CRONOGRAMA por COMPRADORA.

Os esclarecimentos divulgados pela CEL estarão disponíveis para conhecimento geral no SITE da ANEEL e tornar-se-ão parte integrante deste Edital.

Demais manifestações acerca do processo do LEILÃO deverão ser formuladas à CEL e enviadas para o e-mail [email protected]. Se as dúvidas suscitadas pelos interessados implicarem alteração das condições necessárias para a formulação de propostas, o Edital será republicado, alterando-se o CRONOGRAMA por COMPRADORA.

As PROPONENTES poderão realizar visita aos pontos de entrega e suprimento de energia elétrica, a qual deverá ser prévia e diretamente agendada com a respectiva COMPRADORA até a data indicada no CRONOGRAMA por COMPRADORA , por meio dos seguintes telefones e contatos:

COMPRADORA Eletrobras Amazonas Energia CELPA

Nome do(a) Funcionário(a) José Francisco Albuquerque da Rocha Giorgiana Freitas Pinheiro Telefone(s) de contato (92) 3621-1210/3621-1211/ 99222-6043 (91) 3216-1359 / 8871-4533 E-mail [email protected] [email protected] Nome do(a) Funcionário(a) Elson Athan da Silva - Telefone(s) de contato (92) 3621-1193 / (92) 99122-1610 - E-mail [email protected] -

1 – DO OBJETO

1.1 Constitui objeto deste LEILÃO a aquisição de energia elétrica e potência associada de agente vendedor nos SISTEMAS ISOLADOS, para atendimento aos LOTES de localidades abaixo identificados, por COMPRADORA, por meio de centralis geradoras conforme o(s) respectivo(s) PROJETO(S) DE REFERÊNCIA ou PROJETO(S) ALTERNATIVO(S) AO DE REFERÊNCIA habilitado(s) tecnicamente pela EPE e detalhado(s) no Anexo X deste Edital.

COMPRADORA: Eletrobras Distribuição Amazonas – Grupo A – LOTE I LOCALIDADE POTÊNCIA

INSTALADA* (kW) ENERGIA REQUERIDA

(MWh) PRAZO PARA

INTERLIGAÇÃO COMBUSTÍVEL Coari 30.000 128.273 Sem previsão Gás Natural

Total Geral 30.000 128.273 - - * A potência instalada poderá variar desde que atendido o critério de dimensionamento do Projeto de Referência.

Processos nº 48500.003092/2014-89 e 48500.003437/2015-85


VISTO

5

COMPRADORA: Eletrobras Distribuição Amazonas – Grupo A – LOTE II LOCALIDADE POTÊNCIA


(MWh) PRAZO PARA

INTERLIGAÇÃO COMBUSTÍVEL

Tamaniquá 250 301

Sem previsão Óleo diesel

Murituba 375 472 Japurá 375 974 Vila Bitencourt 500 884 Caiambé 1.000 2.956 Limoeiro 2.000 7.146 Itamarati 2.700 8.288 Juruá 3.600 10.162 Ipixuna 4.000 10.246 Maraã 4.400 12.346 Alvarães 4.400 13.500 Uarini 3.900 14.198 Envira 4.000 14.939 Eirunepé 10.000 32.369 Carauari 10.000 36.546 Tefé 30.000 124.115

Total Geral 81.500 289.442 * A potência instalada poderá variar desde que atendido o critério de dimensionamento do Projeto de Referência.

COMPRADORA: Eletrobras Distribuição Amazonas – Grupo A – LOTE III

LOCALIDADE POTÊNCIA INSTALADA* (kW)

ENERGIA REQUERIDA (MWh)

PRAZO PARA INTERLIGAÇÃO COMBUSTÍVEL

Estirão do Equador 500 777

Sem previsão Óleo diesel

Ipiranga 500 831 Palmeiras 400 710 Feijoal 720 1.635 Alterosa 540 1.540 Betânia 900 2.062 Belém do Solimões 600 2.103 Santa Rita do Well 1.800 3.547 Amaturá 3.500 9.184 Tonantins 5.000 13.425 Santo Antônio do Içá 5.000 17.283 Jutaí 6.000 17.685 São Paulo de Olivença 5.000 18.292 Fonte Boa 8.000 22.583 Benjamin Constant + Atalaia do Norte 10.000 37.885

Tabatinga 18.000 86.228 Total Geral 66.460 235.770

* A potência instalada poderá variar desde que atendido o critério de dimensionamento do Projeto de Referência.

Processos nº 48500.003092/2014-89 e 48500.003437/2015-85


VISTO

6

COMPRADORA: CELPA – LOTE ÚNICO LOCALIDADE POTÊNCIA


(MWh) PRAZO PARA

INTERLIGAÇÃO COMBUSTÍVEL

Afuá 4.250 14.965 SEM PREVISÃO

Óleo diesel

Alenquer 15.000 58.442 DEZ/2018 Almeirim 6.600 21.483 DEZ/2017 Anajás 3.900 15.504 SEM PREVISÃO Aveiro 760 3.187 SEM PREVISÃO Cachoeira do Arari 2.000 6.573 JUN/2017 Chaves 1.200 4.385 SEM PREVISÃO Cotijuba 2.400 6.153 SEM PREVISÃO Faro 1.600 5.672 DEZ/2018 Gurupá 5.000 18.350 SEM PREVISÃO Jacareacanga 3.000 13.490 SEM PREVISÃO Juruti 15.400 64.303 SEM PREVISÃO Monte Alegre 13.500 54.980 DEZ/2018 Muaná 4.000 17.442 DEZ/2018 Oeiras do Pará 4.200 18.150 SEM PREVISÃO Porto de Moz 6.500 31.104 SEM PREVISÃO Prainha 2.800 12.733 DEZ/2018 Salvaterra 7.500 24.982 JUN/2017 Santa Cruz do Arari 1.600 4.363 DEZ/2018 Santana do Araguaia 14.500 55.319 OUT/2019 São Sebastião da Boa Vista 5.200 22.343 SEM PREVISÃO

Soure 6.000 22.510 JUN/2017 Terra Santa 4.800 19.591 DEZ/2108

Total Geral 131.710 516.024 – * A potência instalada poderá variar desde que atendido o critério de dimensionamento do Projeto de Referência.

1.2 Nos termos do § 3º do art. 8º do Decreto nº. 7.246/2010, os agentes vendedores poderão apresentar

Projetos Alternativos aos de Referência, desde que mantido o mesmo objeto de contratação do LEILÃO e que sejam previamente habilitados pela EPE, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo MME e de acordo com o prazo de apresentação fixado no CRONOGRAMA por COMPRADORA constante do Anexo I deste Edital.

1.3 A geração de energia elétrica e a disponibilidade de potência previstas no(s) PROJETO(S) DE REFERÊNCIA ou no(s) PROJETO(S) ALTERNATIVO(S) far-se-ão mediante a instalação, operação e manutenção de central(is) geradora(s), podendo compreender a utilização de fontes renováveis, fósseis ou ainda o uso misto de fontes e tecnologias.

1.3.1 Posteriormente à outorga e contratação decorrentes deste LEILÃO e mediante prévia aprovação do(s) respectivo(s) projeto(s) pelo Poder Concedente, a VENDEDORA poderá adicionar à(s) central(is) geradora(s) equipamento(s) de geração de fonte renovável de energia, bem como o uso de outros combustíveis, desde que assegurados os montantes mínimos de potência e energia estabelecidos no item 1.1 deste Edital.

1.3.2 O uso da faculdade a que se refere subitem 1.3.1 poderá implicar redução das parcelas do PREÇO DE REFERÊNCIA.

Processos nº 48500.003092/2014-89 e 48500.003437/2015-85


VISTO

7

1.4 A contratação decorrente deste LEILÃO será objeto de Contrato de Comercialização de Energia Elétrica nos Sistemas Isolados (CCESI), com prazos de suprimento e de vigência, por COMPRADORA e LOTE, conforme o quadro a seguir:

COMPRADORA GRUPO/LOTE Prazos do CCESI (meses)

Suprimento Implantação das Usinas Vigência

Eletrobras Distribuição Amazonas

A/I 180 6 186 A/II 180 6 186 A/III 180 6 186

CELPA* Único Até 60 6 Até 66 * Para as localidades com previsão de interligação ao sistema da Distribuidora, o prazo de suprimento será de 24 meses, prorrogável por até igual período. Para as demais localidades do Lote Único da CELPA, o prazo de suprimento será de 60 meses, prorrogável por mais doze meses.

1.4.1 O CCESI será firmado entre a COMPRADORA e a VENDEDORA, nos termos do modelo constante do Anexo III deste Edital, sendo um contrato para cada LOTE.

1.4.2 O prazo de vigência contratual inclui, além do período de suprimento, aquele necessário à implantação do(s) sistema(s) de geração e o início da sua operação comercial.

2 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1 Poderão participar deste LEILÃO, como PROPONENTES, Pessoas Jurídicas nacionais ou estrangeiras, isoladamente ou reunidas em consórcio, desde que satisfaçam plenamente as disposições do Edital e da legislação em vigor.

2.1.1 As PROPONENTES reunidas em consórcio devem ter conhecimento de que:

2.1.1.1 As obrigações pecuniárias perante a COMPRADORA são proporcionais à participação de cada consorciada, sem prejuízo da responsabilidade solidária;

2.1.1.2 A composição do consórcio e a participação das consorciadas não poderão ser alteradas até a assinatura do CCESI decorrente do LEILÃO;

2.1.1.3 Não poderão as consorciadas participar, no mesmo LOTE, através de mais de um consórcio ou isoladamente;

2.1.1.4 Filiais ou empresas que façam parte de um mesmo Grupo Econômico somente poderão integrar um único consórcio, por LOTE;

2.1.1.5 No momento da INSCRIÇÃO, deverão atestar que celebraram Termo de Compromisso de Constituição de Consórcio, público ou particular.

2.1.1.6 Caberá à empresa líder do consórcio:

Processos nº 48500.003092/2014-89 e 48500.003437/2015-85


VISTO

8

2.1.1.6.1 Ser a responsável perante a ANEEL pelos atos praticados pelo consórcio, sem prejuízo da responsabilidade solidária das empresas pelo bom desempenho do consórcio e pelo cumprimento integral das obrigações assumidas no LEILÃO;

2.1.1.6.2 Indicar um coordenador geral para ser o único responsável pelas tratativas com a ANEEL e com a COMPRADORA;

2.1.1.6.3 Ficar incumbida de todos os entendimentos com a COMPRADORA, sendo responsável por todos os aspectos técnicos e administrativos na execução do contrato.

2.1.1.7 Não poderá participar deste LEILÃO a empresa ou consórcio em que esta ou qualquer das consorciadas se enquadre em uma ou mais das seguintes situações:

2.1.1.7.1 Seja declarada inidônea em qualquer esfera da Administração;

2.1.1.7.2 Esteja cumprindo penalidade imposta pela ANEEL de suspensão temporária de participação em licitações;

2.1.1.7.3 Esteja em regime de falência ou concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, dissolução ou liquidação;

2.1.1.7.4 Tenha empregado ou membro da Administração da COMPRADORA, como dirigente, acionista detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, controlador ou como responsável técnico;

2.1.1.7.5 Tenha um único representante para empresas distintas.

2.1.1.8 Se vencedor, o consórcio fica obrigado a celebrar o Contrato de Constituição do Consórcio e a providenciar o correspondente protocolo perante a Junta Comercial da sede do consórcio, para fins de sua apresentação com os documentos de habilitação de que trata a Seção 5 deste Edital.

2.1.1.9 É facultada a criação de Sociedade de Propósito Específico (SPE) pelo(s) consórcio(s) que se sagrar(em) vencedor(es) do LEILÃO, no prazo de 25 (vinte e cinco) dias úteis após a homologação do resultado e adjudicação do objeto do certame, observadas as condições previstas no item 3.8 deste Edital.

2.1.1.9.1 A SPE deverá ser constituída exclusivamente pelo grupo consorciado originalmente inscrito e por todas as empresas integrantes do consórcio, na proporção das respectivas participações.

2.1.1.10 Deverão necessariamente constituir uma SPE, no prazo e nas condições a que se refere o item 2.1.1.9, preferencialmente sob a forma de sociedade anônima, as seguintes VENDEDORAS:

Processos nº 48500.003092/2014-89 e 48500.003437/2015-85


VISTO

9

2.1.1.10.1 Consórcios em que haja participação de pessoas jurídicas estrangeiras;

2.1.1.10.2 Consórcios em que haja participação de fundos de investimentos em participações e/ou de entidades de previdência complementar;

2.1.1.10.3 Pessoas jurídicas estrangeiras.

2.2 É vedada a subcontratação das atividades objeto de comprovação de qualificação técnica pela licitante contratada, consoante o Acórdão n. 3.144/2011-TCU-Plenário.

2.3 A participação no LEILÃO implica o conhecimento e a aceitação incondicional, pela PROPONENTE, dos termos e condições estabelecidos neste Edital e Anexos, e das normas legais e regulamentares que disciplinam a exploração de centrais geradoras, bem como a produção e suprimento de energia elétrica.

2.4 A ANEEL poderá revogar o LEILÃO se ficar evidenciado qualquer comportamento prejudicial à efetiva competição.

3 – DAS ETAPAS DO LEILÃO

3.1 INSCRIÇÃO no LEILÃO.

3.1.1 A INSCRIÇÃO no LEILÃO dar-se-á mediante preenchimento on line de formulário eletrônico, cujo link será disponibilizado no Site da ANEEL junto com o Edital do LEILÃO.

3.1.1.1 O formulário de INSCRIÇÃO ficará disponível para preenchimento durante o período estabelecido no CRONOGRAMA por COMPRADORA.

3.1.1.2 A INSCRIÇÃO deverá ser confirmada até a data e o horário constantes do CRONOGRAMA por COMPRADORA. Após esse prazo, as informações digitadas não serão armazenadas, nem aceitas.

3.1.1.3 O SISTEMA disponibilizará para a VENDEDORA uma “Declaração de Conhecimento e Aceitação das Regras do LEILÃO” (a ser atestada no momento da inscrição e cujo texto é apresentado no Anexo IV deste Edital). Caso contrário (não aceite), o SISTEMA não aceitará a INSCRIÇÃO e, dessa forma, não armanezará os dados preenchidos.

3.1.2 A PROPONENTE deverá aportar Garantia de Participação, por LOTE, a ser entregue na data e no local previstos no CRONOGRAMA por COMPRADORA, conforme os valores e as condições estabelecidos na Seção 7 deste Edital.

3.1.3 O aporte de Garantia de Participação poderá ocorrer via Internet, devendo ser observados o “Manual de Inscrição e Aporte de Garantias on line” e o “Manual de Aporte de Garantias”, a serem publicados no SITE DA ANEEL, Seção Adendos.

Processos nº 48500.003092/2014-89 e 48500.003437/2015-85


VISTO

10

3.1.3.1 Mesmo efetuando o aporte on line, as vias originais das Garantias de Proposta que não possuírem certificação digital ou demandarem documentos adicionais deverão ser entregues na data e no local previstos no CRONOGRAMA por COMPRADORA.

3.1.3.2 A Comissão Especial de Licitação será responsável pela confirmação do aporte e posterior validação das Garantias de Proposta. A participação da PROPONENTE estará condicionada à validação de conformidade da Garantia de Participação pela CEL.

3.2 Sessões Públicas de realização do LEILÃO.

3.2.1 As PROPONENTES aptas a participar do LEILÃO estarão obrigadas a entregar envelope de proposta, contendo o lance ou a manifestação de não interesse em apresentar proposta financeira para o LOTE da COMPRADORA em que tenham se inscrito, conforme o modelo constante do Anexo VI.

3.2.2 Nas datas, locais e horários indicados para a realização do LEILÃO nas sedes da Eletrobras Distribuição Amazonas e da CELPA, a CEL convocará as PROPONENTES aptas a entregar os respectivos envelopes de proposta, os abrirá e lerá os lances ou as manifestações de não interesse, na ordem em que foram recebidos os envelopes.

3.2.2.1 Havendo mais de um LOTE por COMPRADORA, as PROPONENTES aptas deverão entregar, cada uma a seu tempo, os respectivos envelopes de proposta para todos os LOTES em que tenham se inscrito, sendo um envelope para cada LOTE, devidamente identificado.

3.2.2.1.1 Após o recebimento da totalidade dos envelopes de todas as PROPONENTES, a CEL os separará por LOTE e, começando pelo LOTE 1, abrirá cada um deles e lerá os lances ou as manifestações de não interesse, na ordem em que foram recebidos os envelopes. Depois do anúncio do resultado do LOTE 1, serão abertos os envelopes referentes ao LOTE 2, com a leitura dos lances ou manifestações de não interesse, também na ordem em que foram recebidos. Após o anúncio do resultado do LOTE 2, passar-se-á para o LOTE 3, mediante o mesmo procedimento, e assim sucessivamente até o LOTE N.

3.2.3 A proposta financeira da PROPONENTE, com o lance para o PREÇO DE REFERÊNCIA em R$/MWh, incluindo o valor das demais parcelas definidas no item 3.2.4, deverá observar o valor máximo estabelecido neste Edital, por LOTE, tendo como referência a data do LEILÃO.

Processos nº 48500.003092/2014-89 e 48500.003437/2015-85


VISTO

11

3.2.3.1 O PREÇO DE REFERÊNCIA máximo, por LOTE, é apresentado no quadro a seguir:

COMPRADORA GRUPO/LOTE PREÇO DE REFERÊNCIA máximo (R$/MWh)

Eletrobras Distribuição Amazonas

A/I 593,00 A/II 1.258,00 A/III 1.263,00

CELPA Único 1.361,00

3.2.3.2 O lance para o PREÇO DE REFERÊNCIA, por LOTE, não deve considerar eventuais montantes oriundos de subvenção econômica da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) ou do direito de sub-rogação dos benefícios do rateio da Conta de Consumo de Combustíveis (CCC).

3.2.3.2.1 Eventual requerimento do benefício da sub-rogação no reembolso da CCC poderá ser efetuado em momento posterior ao LEILÃO, sob responsabilidade da VENDEDORA, na forma do capítulo VI da Resolução Normativa ANEEL nº 427/2011.

3.2.3.2.2 Para atendimento ao disposto no inciso I, § 2º, art. 12 do Decreto nº. 7.246/2010, por ocasião da aprovação do montante da sub-rogação no reembolso da CCC, a ANEEL fará o cálculo da redução do PREÇO DE REFERÊNCIA.

3.2.3.2.3 Após a aprovação do valor do benefício da sub-rogação da CCC e da respectiva redução do PREÇO DE REFERÊNCIA, sua efetiva implementação será facultada ao interessado, o qual poderá optar por não usufruir do benefício do rateio da CCC e manter o PREÇO DE REFERÊNCIA negociado no LEILÃO.

3.2.3.2.4 Caso o interessado opte por usufruir do benefício da sub-rogação no reembolso da CCC, deverá ser firmado aditivo contratual com o novo PREÇO DE REFERÊNCIA calculado pela ANEEL.

3.2.3.3 O PREÇO DE REFERÊNCIA, por LOTE, deve contemplar o atendimento a todas as localidades listadas no item 1.1, conforme a configuração e as características previstas no(s) PROJETO(S) DE REFERÊNCIA ou no respectivo PROJETO ALTERNATIVO de autoria da PROPONENTE, caso habilitado tecnicamente pela EPE para participação neste LEILÃO.

3.2.4 Será declarada VENCEDORA do LEILÃO a PROPONENTE que ofertar o menor PREÇO DE REFERÊNCIA para cada LOTE, composto pelo resultado da soma de parcela de receita fixa e de parcelas de custo variável, referidas aos montantes de ENERGIA e POTÊNCIA especificados no item 1.1, conforme formulação algébrica a seguir:

Processos nº 48500.003092/2014-89 e 48500.003437/2015-85


VISTO

12

3.2.4.1.1 Para óleo diesel:

푃 =푅퐴퐹퐸

+ 퐶푉푈 & + 푖 ∙ (푃 + 푃 + 푃 ) (Eq. 1)

Onde: Pref: PREÇO DE REFERÊNCIA, para fins de concorrência no LEILÃO, em R$/MWh; RAF: Receita Anual Fixa, para remunerar os custos de investimento e os custos fixos de

operação e manutenção, referentes à potência instalada especificada no item 1.1, em R$/ano;

E: Energia Anual, mercado anual a ser atendido, especificada no item 1.1, em MWh/ano;

CVUO&M: Custo variável de operação e manutenção, em R$/MWh; im : Fator de conversão médio do LOTE, resultado do fator de conversão de cada

central geradora ponderado pela sua Energia Anual (E), destinado a apropriar todos os demais custos incorridos na aquisição e uso dos combustíveis e o consumo específico dos equipamentos de geração, com quatro casas decimais, em L/MWh;

Pm : Para combustíveis líquidos, preço médio do combustível ponderado praticado pelos produtores e importadores na região Norte, publicado pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), referente ao mês anterior à publicação do Edital do LEILÃO ou, na falta deste, ao do último mês divulgado pela ANP, em R$/L, conforme o fator “im”; Para biomassa ou mistura de combustíveis e a componente “im” diferente de zero, considerar os preços do óleo diesel tipo “S-1800”;

Plog : Parcela da logística de suprimento do combustível, destinada a apropriar os custos da logística de suprimento do combustível, em R$/L, conforme o fator “im”;

Ptrib : Parcela de tributos do combustível, destinada a apropriar os custos com os tributos incidentes sobre o combustível, em R$/L, conforme o fator “im”;

3.2.4.1.2 Para gás natural:

푃 =푅퐴퐹퐸

+ 퐶푉푈 & + 푖 ∙ 푃 (Eq. 1)

Onde: Pref: PREÇO DE REFERÊNCIA, para fins de concorrência no LEILÃO, em R$/MWh; RAF: Receita Anual Fixa, para remunerar os custos de investimento e os custos fixos de

operação e manutenção, referentes à potência instalada especificada no item 1.1, em R$/ano;

E: Energia Anual, mercado anual a ser atendido, especificada no item 1.1, em MWh/ano;

Processos nº 48500.003092/2014-89 e 48500.003437/2015-85


VISTO

13

CVUO&M: Custo variável de operação e manutenção, em R$/MWh; im : Fator de conversão médio do LOTE, resultado do fator de conversão de cada

central geradora ponderado pela sua Energia Anual (E), destinado a apropriar todos os demais custos incorridos na aquisição e uso dos combustíveis e o consumo específico dos equipamentos de geração, com quatro casas decimais, em MMBTU/MWh;

Pg : Preço do gás natural contemplando os custos associados à produção, transporte, distribuição, commodity, tributos, taxa da ARSAM e demais custos relacionados com a aquisição do gás natural, em R$/MMBTU, conforme o fator “im”; Para gás natural, considerando a reserva de consumo mínimo e a reserva de capacidade (take or pay e ship or pay), tal custo deve estar refletido na parcela RAF;

3.2.4.2 A Parcela de tributos incidentes sobre o valor do combustível (Ptrib) será calculada conforme a formulação algébrica a seguir.

3.2.4.2.1 Para óleo diesel:

푃 = 푃푀푃퐹 ∙ 퐼퐶푀푆 (Eq. 2) Onde: PMPF: PREÇO MÉDIO PONDERADO A CONSUMIDOR FINAL do Estado,

através de Atos COTEPE (Comissão Técnica Permanente) do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), em R$/L;

ICMS OD: Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, em %, referente à alíquota aplicada ao óleo diesel no Estado.

3.2.5 Para o cálculo do PREÇO DE REFERÊNCIA deverão ser utilizados os preços médios de

combustíveis e as alíquotas de tributos discriminados nos quadros a seguir, referidos a dezembro/2015, sendo os demais declarados pelo PROPONENTE:

Preço Médio de Óleo Diesel Praticado pelos Produtores e Importadores da Região Norte – Pm

Tipo de Combustível Pm (R$/L)

Eletrobras Distribuição Amazonas (Lotes 2 e 3) e CELPA (Lote Único)

Óleo Diesel S-10 2,1243 Óleo Diesel S-500 2,0702

Processos nº 48500.003092/2014-89 e 48500.003437/2015-85


VISTO

14

Preço Médio do Óleo Diesel Ponderado a Consumidor Final do Estado – PMPF PMPF (R$/L)

Amazonas (Lotes 2 e 3 Eletrobras Distribuição Amazonas) Pará (Lote Único CELPA)

3,1447 3,1050

Alíquotas de Tributos e Contribuições Incidentes sobre o Óleo Diesel (Amazonas e Pará)

Tributo/Contribuição Alíquota (%)

Amazonas (Lotes 2 e 3 Eletrobras Distribuição

Amazonas) Pará (Lote Único CELPA)

ICMSOD ¹ Substituição tributária 17% PIS 1,65% 1,65% COFINS 7,6% 7,6%

Dados relativos somente ao Amazonas: ¹ O ICMS cobrado sobre as aquisições de Óleo Diesel é passível de substituição tributária, conforme convênio ICMS nº 110/07. Contudo, o crédito é obtido conforme os valores dispostos na nota fiscal , de acordo com o § 5° do Art. 114 do Decreto nº 20.686/2009 (RICMS/AM).

Preço do Gás Natural – Pg

Tipo de Combustível Pg (R$/MMBTU)

Eletrobras Distribuição Amazonas (Lote I) Gás natural 45,6970

3.2.6 Mediante planilha constante do Anexo IX deste Edital e cujos resultados das operações de

cálculo serão exibidos na respectiva sessão pública do LEILÃO, a Comissão Especial de Licitação verificará se os PREÇOS DE REFERÊNCIA, por LOTE, correspondem ao somatório das parcelas declaradas “RAF”, “CVUO&M”, “im”, “Plog” e “Pg”, sendo que será desclassificada a PROPONENTE cuja proposta financeira incorrer em uma das seguintes condições:

3.2.6.1 PREÇO DE REFERÊNCIA maior que o PREÇO DE REFERÊNCIA máximo;

3.2.6.2 PREÇO DE REFERÊNCIA diferente do resultado da composição das parcelas declaradas de “RAF”, “CVUO&M”, “im”, “Plog” e “Pg”.

3.2.7 No caso de empate entre os menores PREÇOS DE REFERÊNCIA ou caso haja diferença de até 5% entre o menor valor e o valor de qualquer uma das demais ofertas, por LOTE, o LEILÃO prosseguirá mediante apregoação de lances por viva-voz.

3.2.7.1 No LEILÃO a viva-voz, a critério da Comissão Especial de Licitação, poderão ser fixados intervalos mínimos de valores a serem observados pelas PROPONENTES entre um e outro lance.

Processos nº 48500.003092/2014-89 e 48500.003437/2015-85


VISTO

15

3.2.7.2 A proposta vencedora será aquela de menor PREÇO DE REFERÊNCIA.

3.2.7.3 Cessada a disputa por viva-voz, a PROPONENTE que ofertou o menor PREÇO DE REFERÊNCIA por LOTE fará a entrega da proposta financeira completa, contendo todas as demais parcelas de receita fixa e de custo variável unitário, conforme os itens 3.2.2.1 e 3.2.4 deste Edital.

3.2.7.3.1 Os valores individuais das parcelas declaradas no envelope entregue pela PROPONENTE não poderão ser aumentados.

3.2.7.3.2 Havendo empate entre as propostas de menor PREÇO DE REFERÊNCIA, a PROPONENTE vencedora será aquela de menor CVU. Persistindo o empate, a PROPONENTE vencedora será definida mediante sorteio, promovido pela Comissão Especial de Licitação.

3.2.8 Imediatamente após o término do LEILÃO, a PROPONENTE vencedora deverá ratificar a sua proposta, mediante o preenchimento de todos os parâmetros necessários ao cálculo do PREÇO DE REFERÊNCIA e a assinatura de Termo de Ratificação de Lance contendo o PREÇO DE REFERÊNCIA vencedor.

3.2.9 Durante o período contratual, a receita percebida pela VENDEDORA será calculada conforme definido no CCESI.

3.2.10 Excepcionalmente, para o caso de central geradora a partir de fontes hidráulica e solar fotovoltaica, em que até a conclusão de sua implantação seja necessária a utilização de fonte termelétrica, se assim dispuser o PROJETO DE REFERÊNCIA ou o PROJETO ALTERNATIVO, o PREÇO DE REFERÊNCIA deverá ser calculado pela ponderação entre o PREÇO DE REFERÊNCIA da geração termelétrica e o PREÇO DE REFERÊNCIA da geração hidráulica ou fotovoltaica, conforme o período de participação de cada um, em anos, sendo que todos os parâmetros declarados, inclusive o tempo de permanência, serão considerados no CCESI.

3.3 Entrega dos Documentos de HABILITAÇÃO.

3.3.1 Os documentos de HABILITAÇÃO deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis após a realização do LEILÃO, na forma e nas condições esbelecidas nas Seções 4 e 5 deste Edital.

3.3.2 Não haverá análise dos documentos no momento da entrega da documentação. A referida análise será realizada posteriormente pela Comissão Especial de Licitação.

3.3.3 A Comissão Especial de Licitação poderá solicitar esclarecimentos ou documentos complementares à(s) PROPONENTE(S) vencedora(s), conforme o item 5.4 deste Edital.

3.4 Julgamento de HABILITAÇÃO.

Processos nº 48500.003092/2014-89 e 48500.003437/2015-85


VISTO

16

3.4.1 A(s) PROPONENTE(S) vencedora(s) deverá(ão) estar adimplente(s) com as obrigações setoriais, conforme descrito no item 5.9.

3.4.2 As PROPONENTE(S) vencedora(s) deverá(ão) comprovar os requisitos mínimos de HABILITAÇÃO estabelecidos neste Edital.

3.4.3 Será divulgado pela Comissão Especial de Licitação, em data estimada no CRONOGRAMA, Relatório de Julgamento sobre a análise dos documentos de HABILITAÇÃO da(s) PROPONENTE(S) vencedora(s).

3.5 Homologação do resultado e Adjudicação do objeto do LEILÃO.

3.5.1 Decorrido o prazo recursal sem contestação dos demais licitantes ou decidido(s) o(s) recurso(s) contra o Relatório de Julgamento da Habilitação, na forma da Seção 11 deste Edital, o resultado do LEILÃO será submetido à Diretoria da ANEEL, para homologação e adjudicação, cujo ato correspondente será publicado no Diário Oficial da União (D.O.U.).

3.6 Outorga de Autorização à(s) ADJUDICATÁRIA(S) do LEILÃO.

3.6.1 Será(ão) publicado(s) no Diário Oficial da União (DOU) o(s) ato(s) de outorga de autorização da ANEEL correspondente(s) a cada LOTE arrematado no LEILÃO, compreendendo todas as centrais geradoras previstas no PROJETO DE REFERÊNCIA ou no PROJETO ALTERNATIVO AO DE REFERÊNCIA, independentemente das respectivas potências instaladas, conforme modelo constante do Anexo VIII deste Edital, com base na delegação de competência conferida mediante o Decreto nº. 4.932, de 23 de dezembro de 2003, com a redação dada pelo Decreto nº. 4.970, de 30 de janeiro de 2004.

3.7 Recolhimento da Garantia de Fiel Cumprimento.

3.7.1 A(s) ADJUDICATÁRIA(S) do objeto do LEILÃO deverá(ão) recolher, no prazo e no(s) valor(es) definidos no item 7.6 deste Edital, Garantia de Fiel Cumprimento com vistas a assegurar o cumprimento das obrigações previstas no(s) ato(s) de outorga de Autorização decorrente(s) do LEILÃO.

3.7.2 O aporte da Garantia de Fiel Cumprimento é condição de eficácia do ato de outorga de Autorização, para cada LOTE, e requisito indispensável para a assinatura do correspondente CCESI.

3.8 Entrega dos documentos de constituição de Sociedade de Propósito Específico (SPE).

3.8.1 A(s) ADJUDICATÁRIA(S) que constituir(em) SPE, nas condições dos subitens 2.1.1.9 ou 2.1.1.10, deverá(ão) enviar à CEL/ANEEL, no prazo de 20 (vinte) dias úteis após a adjudicação do objeto do LEILÃO, o(s) respectivo(s) ato(s) constitutivo(s) e os últimos atos de eleição dos atuais diretores desta(s) sociedade(s), bem como a documentação de qualificação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, e o Diagrama do Grupo Econômico, nas mesmas condições da Seção 5 deste Edital.

Processos nº 48500.003092/2014-89 e 48500.003437/2015-85


VISTO

17

3.8.2 A constituição de SPE, nas hipóteses dos subitens 2.1.1.9 e 2.1.1.10, também é condição de eficácia do ato de outorga de Autorização, para cada LOTE, e requisito indispensável para a assinatura do correspondente CCESI.

3.9 Assinatura do CCESI entre COMPRADORA e VENDEDORA.

4 – DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS

4.1 Os documentos produzidos pela PROPONENTE devem estar:

4.1.1 Datados e assinados na última folha pelo Representante Legal, na forma do item 4.1.4, com firma reconhecida, e com o nome legível e o cargo do signatário;

4.1.2 Todos os documentos relativos ao LEILÃO devem ser redigidos em português, datilografados ou impressos por meio eletrônico, em papel A4, sem emendas, rasuras, borrões, acréscimos ou entrelinhas;

4.1.3 O conjunto dos documentos entregues para HABILITAÇÃO deverá ser rubricado pelo Representante Legal em todas as páginas, e pelo Representante Legal de cada empresa no caso de consórcio, as quais deverão estar sequencialmente numeradas, segundo a ordem de apresentação descrita na Seção 5 deste Edital.

4.1.4 Considera-se Representante Legal a pessoa legalmente credenciada pela VENDEDORA para falar em seu nome e/ou assinar a documentação exigida, de acordo com o disposto no seu ato constitutivo, na ata de eleição dos atuais diretores, ou, se assim for permitido, o procurador nomeado por esses diretores, por instrumento público ou particular, desde que com firma reconhecida.

4.2 As Pessoas Jurídicas Estrangeiras deverão apresentar os documentos autenticados pela autoridade consular brasileira do país de origem da empresa estrangeira e traduzidos por tradutor juramentado.

4.2.1 Na hipótese da inexistência de documentos equivalentes aos solicitados neste Edital e/ou de órgão(s) no país de origem que os autentique(m), deverá ser apresentada declaração informando tal fato, emitida por instituição de direito público ou de notário público, devidamente autenticada pela autoridade consular brasileira do país de origem e traduzida por tradutor juramentado.

4.2.2 Considera-se Representante Legal da PROPONENTE estrangeira a pessoa legalmente credenciada, com poderes expressos, mediante procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida em cartório, para receber citação e responder administrativa e judicialmente no Brasil, bem como para representá-la em todas as fases do processo, condições essas que deverão estar expressamente indicadas em seus documentos de Qualificação Jurídica.

Processos nº 48500.003092/2014-89 e 48500.003437/2015-85


VISTO

18

4.3 Todos os documentos de HABILITAÇÃO deverão ser apresentados em 1 (uma) via, por meio de originais ou cópias autenticadas, em envelope lacrado, com observância do disposto no item 4.1, e identificado da seguinte forma:

À Comissão Especial de Licitação da ANEEL (CEL) ENDEREÇO: SGAN, Quadra 603, Bloco J, Sala 103 LEILÃO No 02/2016-ANEEL PROPONENTE: (deverá ser informado o nome da PROPONENTE) COMPRADORA: (deverá ser informado o nome da COMPRADORA) LOTE: (deverá ser identificado o LOTE) ASSUNTO: (deverá ser informado o assunto, no caso a HABILITAÇÃO)

4.3.1 Os documentos poderão ser entregues diretamente na ANEEL ou poderá ser utilizado o serviço de correio/entrega rápida e, nesta hipótese, será considerada a data do recebimento e não a data da postagem.

4.3.2 Os documentos extraídos da Internet, cuja autenticidade puder ser conferida por meio eletrônico, serão aceitos pela CEL, contanto que estejam em perfeitas condições de apresentação.

4.3.3 Não serão considerados motivos para inabilitação as simples omissões ou irregularidades materiais (erros datilográficos, concordância verbal etc.) da documentação, desde que sejam irrelevantes, não prejudiquem o processamento do LEILÃO e o entendimento da documentação.

5 – DA HABILITAÇÃO

5.1 A PROPONENTE deverá manter, durante todo o processo do LEILÃO, principalmente até a assinatura do CCESI, todas as condições de habilitação exigidas neste Edital.

5.2 A PROPONENTE será integralmente responsável pelo controle, apresentação e veracidade de seus dados e documentos, em especial em relação aos respectivos prazos de validade.

5.3 Condições de recebimento da documentação:

5.3.1 Os documentos de HABILITAÇÃO serão considerados aceitos se válidos na data do protocolo da documentação na ANEEL. Caso não esteja expresso no documento o prazo de validade, serão aceitos documentos expedidos com data de até 30 (trinta) dias corridos anteriores à data do protocolo da documentação na ANEEL;

5.3.2 Serão considerados aceitos os documentos devidamente registrados e que vierem com o reconhecimento do órgão competente, ou cópias autenticadas na forma da lei;

5.3.3 Em caso de PROPONENTES reunidas em consórcio, deverão ser entregues os documentos de cada uma das consorciadas.

Processos nº 48500.003092/2014-89 e 48500.003437/2015-85


VISTO

19

5.4 A CEL, visando à adequada avaliação da documentação de HABILITAÇÃO apresentada pela(s) PROPONENTE(S) vencedora(s), poderá abrir diligência para o saneamento de falhas, complementação de insuficiências ou ainda para correções de caráter formal. Nesse caso, as exigências de saneamento deverão ser atendidas em prazo a ser estipulado pela CEL, sob pena de julgamento no estado em que se encontra o processo.

5.5 Documentos de Qualificação Jurídica:

5.5.1 Ato constitutivo e comprovação dos poderes do(s) Representante(s) Legal(is):

5.5.1.1 Caso o Representante Legal pertença ao quadro de diretores, a comprovação dos poderes do Representante Legal será verificada no Contrato Social e/ou Estatuto Social e nos últimos atos de eleição de sua atual diretoria, conforme o caso;

5.5.1.2 Caso o Representante Legal não pertença ao quadro de diretores, será necessária apresentação de procuração, por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, outorgando-lhe poderes, sem prejuízo da apresentação do Contrato Social e/ou do Estatuto Social e dos últimos atos de eleição de sua atual diretoria, conforme o caso;

5.5.1.3 Tratando-se a(s) PROPONENTE(S) vencedora(s) de empresa(s) estrangeira(s) em funcionamento no país, sem prejuízo da apresentação do ato constitutivo e da comprovação dos poderes do(s) Representante(s) Legal(is), deverão ser apresentadas cópias autenticadas do decreto de autorização e do ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão competente, em ambos os casos quando a atividade exercida assim o exigir.

5.5.2 Contrato de Constituição do Consórcio e o correspondente protocolo perante a Junta Comercial da sede do consórcio.

5.6 Documentos de Regularidade Fiscal e Trabalhista:

5.6.1 Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

5.6.2 Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;

5.6.3 Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual/Distrital, inclusive quanto à Dívida Ativa.

5.6.3.1 Caso a atividade econômica desenvolvida a exima de inscrição cadastral na qualidade de contribuinte, deverá ser comprovada esta situação mediante a apresentação de documentos expedidos pelos órgãos competentes, declarando de forma expressa que está isenta da referida inscrição ou apresentando os documentos comprobatórios de inexigibilidade das inscrições.

Processos nº 48500.003092/2014-89 e 48500.003437/2015-85


VISTO

20

5.6.4 Certidão de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal, aplicando-se-lhe também o disposto no item 5.6.3.1.

5.6.5 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) para comprovação da inexistência de débitos perante a Justiça do Trabalho, nos termos do inciso IV, art. 27, e inciso V, art. 29, da Lei nº. 8.666/1993, com a redação dada pela Lei nº. 12.440//2011.

5.7 Documentos de Qualificação Econômico-Financeira:

5.7.1 Nada consta em Certidão Civil de Falência, Concordata e Recuperação Judicial e Extrajudicial ou nada consta em Certidão de Insolvência Civil, emitida pelo distribuidor do domicílio da(s) PROPONENTE(S) vencedora(s), no máximo em até 30 (trinta) dias a contar da data de sua emissão;

5.7.2 Demonstrações contábeis do último exercício social, já exigidas e apresentadas na forma da lei, vedada sua substituição por balancetes ou balanços provisórios;

5.7.3 Caso a(s) PROPONENTE(S) vencedora tenha(m) sido constituída(s) no mesmo ano civil deste LEILÃO e não possua demonstrações contábeis apresentadas e exigíveis na forma da lei, poderá apresentar cópia do balanço de abertura extraída do livro diário, devidamente chancelado pela correspondente Junta Comercial.

5.7.4 A situação financeira da(s) PROPONENTE(S) vencedora será aferida com base nos índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, evidenciados nas demonstrações contábeis do interessado:

CirculantePassivoNãoculantePassivoCirLongoPrazoRealizávellanteAtivoCircuLG

culantePassivoCirlanteAtivoCircuLC

5.7.4.1 Para fins de habilitação, os índices LG e LC não poderão ser menores que 0,2 (dois décimos).

5.7.4.2 Para os consórcios, os quocientes serão calculados da seguinte forma:

LGconsórcio = LG1 x P1 + LG2 x P2 +...+ LGn x Pn

LCconsórcio = LC1 x P1 + LC2 x P2 +...+ LCn x Pn

Onde:

LGn = Quociente de Liquidez Geral da consorciada (n)

Pn = Participação relativa da consorciada (n)

Processos nº 48500.003092/2014-89 e 48500.003437/2015-85


VISTO

21

LCn = Quociente de Liquidez Corrente da consorciada (n)

5.7.5 A(S) PROPONENTE(s) vencedora(s) que apresentar(em) resultado menor do que 0,2 (dois décimos) em qualquer um dos indicadores de liquidez definidos deverá(ão) comprovar o patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor total dos investimentos constantes do(s) PROJETO(S) DE REFERÊNCIA ou do(s) PROJETO(S) ALTERNATIVO(S) AO DE REFERÊNCIA .

5.7.5.1.1 No caso de consórcio, será admitido, para efeito de qualificação econômico-financeira, o somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de suas respectivas participações, devendo cada consorciado, individualmente, comprovar que possui patrimônio líquido igual ou superior à parcela do patrimônio líquido que deverá integralizar no consórcio, observado o valor mínimo de patrimônio líquido exigido no edital e sua participação no empreendimento.

5.7.5.2 Para fins de análise da condição descrita no subitem 5.7.4.2, em caso de empresas estrangeiras, a CEL realizará a conversão da moeda estrangeira para o Real, utilizando como referência a data de encerramento do balanço.

5.8 Documentos de qualificação técnica:

5.8.1 Declaração do profissional de nível superior com registro no CREA, indicado para exercer a função de Responsável Técnico pela instalação e operação da(s) central(is) geradora(s), perante a COMPRADORA, conforme o modelo do Anexo V, acompanhada de respectivo acervo técnico que comprove a execução de serviço com características similares às do objeto do LEILÃO;

5.8.2 Acervo técnico da empresa ou das empresas reunidas em consórcio, com um ou mais atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado ou com declaração da própria empresa referente a usina(s) de sua propriedade, que comprove que a PROPONENTE vencedora executou satisfatoriamente serviço de instalação e operação de central(is) geradora(s) de tecnologia similar à(s) do objeto do LEILÃO;

5.8.3 Cronograma físico de implantação da(s) central(is) geradoras, assinado pelo Responsável Técnico, com os marcos mínimos discriminados no quadro a seguir e observando-se:

a) o prazo limite de que trata o item 1.4;

b) o prazo limite para o início da operação comercial da(s) usina(s), em **/**/201*;

c) a compatibilidade do dimensionamento do parque de máquinas especificado pela PROPONENTE, por localidade, com os critérios definidos no item 5, no caso da Eletrobras Distribuição Amazonas, e item 3, no caso da CELPA, do PROJETO DE REFERÊNCIA habilitado tecnicamente pela EPE.

Processos nº 48500.003092/2014-89 e 48500.003437/2015-85


VISTO

22

UTE .....................

Descrição do Marco Data Limite Obtenção da Licença Ambiental de Instalação - LI / /20** Início das Obras Civis das Estruturas / /20** Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras / /20** Início das Obras do Sistema de Transmissão de Interesse Restrito / /20** Conclusão da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras / /20** Início da Operação em Teste (inserir uma linha para cada Unidade Geradora) / /20** Início da Operação Comercial (inserir uma linha para cada Unidade Geradora) / /20**

5.8.3.1 O descumprimento do(s) cronograma(s) físico(s) apresentado(s) à ANEEL

implicará, além das penalidades previstas no CCESI, a execução da Garantia de Fiel Cumprimento recolhida, conforme processo administrativo instaurado especialmente para este fim, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

5.8.3.2 Ficam ressalvados os casos de atraso comprovadamente provocados por atos do Poder Público e/ou decorrentes de caso fortuito ou de força maior, incluindo os atrasos na liberação das licenças ambientais, desde que a VENDEDORA não tenha, de nenhum modo, concorrido para esses atrasos.

5.8.3.3 O cumprimento às exigências dos órgãos ambientais é de exclusiva responsabilidade da VENDEDORA.

5.8.4 A VENDEDORA com usinas termoelétricas movidas a gás natural ou derivados de petróleo deverá apresentar termo de compromisso de compra e venda de combustível, ou contrato preliminar, levado a registro competente, que contemple:

5.8.4.1 Cláusula de eficácia de fornecimento de combustível na hipótese de a PROPONENTE se sagrar vencedora do LEILÃO;

5.8.4.2 Indicação da quantidade máxima mensal de combustível a ser suprida e o prazo de entrega;

5.8.4.3 Cláusula estabelecendo penalidade pela falta de combustível, conforme legislação vigente.

5.9 Caso a PROPONENTE vencedora seja agente do setor elétrico, deverá estar adimplente quanto às obrigações setoriais de que tratam a Resolução Normativa ANEEL nº. 358/2009, o art. 5º do Decreto-Lei nº. 2.432/1988, a Lei nº. 9.427/1996, o § 3º do art. 32 do Decreto nº. 774/1993, e os arts. 6º e 10 da Lei nº. 8.631/1993, este com nova redação dada pela Lei nº. 10.848/2004.

5.9.1 A adimplência setorial será verificada pela ANEEL, quando da análise da HABILITAÇÃO.

Processos nº 48500.003092/2014-89 e 48500.003437/2015-85


VISTO

23

5.10 O Relatório de Julgamento da Comissão Especial de Licitação sobre a análise da documentação de HABILITAÇÃO da PROPONENTE vencedora, por LOTE, será emitido em data estimada no CRONOGRAMA.

6 – DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

6.1 Compete à Diretoria da ANEEL a Homologação do resultado e a Adjudicação do objeto do LEILÃO, mediante publicação no Diário Oficial da União ― DOU.

6.2 No caso de revogação ou anulação da Adjudicação à(s) PROPONENTE(S) vencedora(s), a ANEEL poderá, mediante a conveniência do interesse público, convidar outras PROPONENTES (desclassificadas), sucessivamente e segundo a ordem crescente dos valores ofertados no LEILÃO, independentemente das cominações previstas neste Edital e na legislação.

6.2.1 A nova PROPONENTE a ser adjudicada será convidada imediatamente após a revogação ou anulação da Adjudicação da classificada anteriormente.

6.2.2 A assunção da nova PROPONENTE vencedora deverá ser em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela PROPONENTE classificada anteriormente.

6.2.3 Cumpridas todas as exigências, a COMPRADORA publicará a nova Adjudicação.

7 – DA GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO E DA GARANTIA DE FIEL CUMPRIMENTO

7.1 O(s) montante(s) da Garantia(s) de Participação a ser(em) aportada(s) pelas PROPONENTES na data estabelecida no CRONOGRAMA é(são) de 1% (um por cento) do valor global do investimento para a implantação da(s) central(is) geradora(s), previsto no respectivo PROJETO DE REFERÊNCIA ou PROJETO ALTERNATIVO habilitado pela EPE, conforme quadro a seguir:

COMPRADORA GRUPO/LOTE VALORES (R$)

INVESTIMENTO* GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO

CELPA Único 294.200.000,00 2.942.000,00 Eletrobras Amazonas

Distribuidora

A/I 112.500.000,00 1.125.000,00 A/II 267.250.000,00 2.672.500,00 A/III 239.800.000,00 2.398.000,00

* No caso de PROJETO(S) ALTERNATIVO(S) habilitado(s) tecnicamente pela EPE, será considerado o respectivo investimento associado.

7.1.1 A Garantia de Participação deverá ter a ANEEL como beneficiária e a PROPONENTE como

tomadora e vigorar por até 5 (cinco) dias úteis após o aporte da Garantia de Fiel Cumprimento, conforme previsto no CRONOGRAMA por COMPRADORA, devendo ser mantida nas condições definidas neste Edital e ser prorrogável por mais 90 (noventa) dias.

7.2 A Garantia de Participação poderá ser prestada nas seguintes modalidades:

Processos nº 48500.003092/2014-89 e 48500.003437/2015-85


VISTO

24

a) Caução em dinheiro; b) Seguro-Garantia; c) Fiança Bancária; d) Títulos da Dívida Pública.

7.2.1 Em caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser efetuado em agência da Caixa Econômica Federal definida pela própria PROPONENTE, com base no art. 82 do Decreto no 93.872/1986 e no Decreto-Lei no 1.737/1979, devendo ser encaminhada à CEL a via do beneficiário.

7.2.2 Deverão acompanhar a Fiança Bancária e o Seguro-Garantia os seguintes documentos comprobatórios da condição de representante(s) legal(is) do Fiador:

a) Estatuto Social; b) Ata de Eleição de Diretoria; c) Procuração; d) Cópia autenticada dos documentos dos representantes (CPF e RG).

7.2.3 As modalidades a serem aportadas eletronicamente, observado o Manual de Aporte de

Garantias a ser publicado no SITE da ANEEL, Seção Adendos, são:

7.2.3.1 Caução em dinheiro: deverá ser encaminhada imagem digitalizada da via do beneficiário do recibo da Conta Caução;

7.2.3.2 Títulos da Dívida Pública;

7.2.3.3 Seguro-Garantia, desde que as apólices possuam certificação digital.

7.2.4 As modalidades a serem aportadas diretamente à ANEEL, por meio físico, são:

7.2.4.1 Seguro-Garantia, de apólices que não possuírem certificação digital;

7.2.4.2 Fiança Bancária.

7.3 Não haverá devolução de Garantia de Participação executada por determinação da ANEEL, conforme as hipóteses do item 7.4.

7.4 As Garantias de Participação somente serão executadas por determinação expressa da ANEEL, nas seguintes hipóteses:

7.4.1 A PROPONENTE deixar de entregar envelope contendo o lance de sua proposta financeira ou a manifestação de não interesse em apresentar proposta, conforme o Anexo VI deste Edital;

7.4.2 A PROPONENTE deixar de ratificar a sua proposta;

Processos nº 48500.003092/2014-89 e 48500.003437/2015-85


VISTO

25

7.4.3 A PROPONENTE não apresentar à CEL a documentação constante da Seção 4 deste Edital;

7.4.4 A PROPONENTE não apresentar a Garantia de Fiel Cumprimento no prazo e nas demais condições definidas neste Edital;

7.4.5 A PROPONENTE não prorrogar a Garantia de Participação no prazo máximo de 30 (trinta) dias anteriores ao seu vencimento, sempre que este marco ocorrer antes do aporte da Garantia de Fiel Cumprimento;

7.4.6 A PROPONENTE não prorrogar a Garantia de Participação no prazo máximo de 30 (trinta) dias anteriores ao seu vencimento, sempre que este marco ocorrer antes da assinatura do(s) CCESI, nas condições estabelecidas neste Edital;

7.4.7 A PROPONENTE desistir de qualquer compromisso assumido em decorrência de sua participação neste LEILÃO.

7.5 A Garantia de Participação será devolvida nas seguintes condições:

7.5.1 Em até cinco dias úteis após a realização do LEILÃO, para as PROPONENTES que não se sagraram vencedoras no LEILÃO;

7.5.2 Em até cinco dias úteis após o aporte da Garantia de Fiel Cumprimento, conforme previsto no CRONOGRAMA por COMPRADORA, para a(s) VENDEDORA(S) do LEILÃO.

7.6 A PROPONENTE vencedora de cada LOTE deverá recolher, no prazo de 15 (quinze) dias corridos após a Adjudicação do objeto do LEILÃO, Garantia de Fiel Cumprimento no montante de 5% (cinco por cento) do valor global do investimento para a implantação da(s) central(is) geradora(s) integrante(s) do LOTE, previsto no respectivo PROJETO DE REFERÊNCIA ou PROJETO ALTERNATIVO habilitado pela EPE, conforme quadro a seguir:

COMPRADORA GRUPO/LOTE VALORES (R$)

INVESTIMENTO* GARANTIA DE FIEL CUMPRIMENTO

CELPA Único 294.200.000,00 14.710.000,00 Eletrobras Amazonas

Distribuidora

A/I 112.500.000,00 5.625.000,00 A/II 267.250.000,00 13.362.500,00 A/III 239.800.000,00 11.990.000,00

* No caso de PROJETO(S) ALTERNATIVO(S) habilitado(s) tecnicamente pela EPE, será considerado o respectivo investimento associado.

7.6.1 O não recolhimento da garantia no prazo estipulado ensejará a desclassificação da

ADJUDICATÁRIA e a revogação da outorga de Autorização.

Processos nº 48500.003092/2014-89 e 48500.003437/2015-85


VISTO

26

7.7 A Garantia de Fiel Cumprimento deverá ter a ANEEL como beneficiária e a ADJUDICATÁRIA como tomadora e vigorar até 3 (três) meses após a data de início da operação comercial da [última] central geradora [do LOTE], considerando a POTÊNCIA do primeiro ano de suprimento.

7.7.1 Para a(s) ADJUDICATÁRIA(S) que constituir(em) SPE, a Garantia de Fiel Cumprimento deverá estar em nome da SPE (tomadora).

7.7.2 Em caso de atraso do início da operação comercial, a Garantia de Fiel Cumprimento deverá ser renovada em, no máximo, 30 (trinta) dias antes da data programada no cronograma físico original.

7.8 A Garantia de Fiel Cumprimento poderá ser prestada sob as mesmas modalidades e condições de que trata o item 7.2 deste Edital.

7.9 A execução da Garantia de Fiel Cumprimento aportada pela VENDEDORA dar-se-á pela inobservância total ou parcial das obrigações constantes deste Edital ou do ato de outorga de Autorização, mediante determinação expressa da ANEEL, nas seguintes hipóteses:

7.9.1 A ADJUDICATÁRIA não assinar o correspondente CCESI nas condições estabelecidas neste Edital:

7.9.2 A VENDEDORA não prorrogar a Garantia no prazo máximo de 30 (trinta) dias anteriores ao seu vencimento, ou sempre que determinado;

7.9.3 A VENDEDORA atrasar em mais de 90 (noventa) dias quaisquer dos marcos do cronograma de implantação do PROJETO DE REFERÊNCIA ou do PROJETO ALTERNATIVO constante do ato de outorga de Autorização e do CCESI;

7.9.4 A ADJUDICATÁRIA desistir de qualquer compromisso assumido em decorrência de sua participação neste LEILÃO, após o aporte da Garantia de Fiel Cumprimento.

7.10 Na hipótese do item 7.9.3, a execução da Garantia de Fiel Cumprimento será progressiva, aumentando à medida que, de acordo com a fiscalização, não forem alcançados os marcos específicos do cronograma de implantação da(s) central(is) geradora(s).

7.11 Caso haja necessidade de execução da Garantia de Fiel Cumprimento, a VENDEDORA deverá reconstituir seu valor original em, no máximo, dois dias úteis após a execução parcial.

7.12 A Garantia de Fiel Cumprimento não poderá conter cláusula excludente de quaisquer responsabilidades contraídas pelo tomador em decorrência de sua participação neste LEILÃO.

8 – DAS CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO DA(S) CENTRAL(IS) GERADORA(S)

8.1 Será de responsabilidade exclusiva da VENDEDORA a implantação integral da(s) central(is) geradora(s), objeto do(s) PROJETO(S) DE REFERÊNCIA ou do(s) PROJETO(S) ALTERNATIVO(S) habilitado(s) tecnicamente pela EPE, de acordo com as condições deste Edital, cabendo-lhe, para

Processos nº 48500.003092/2014-89 e 48500.003437/2015-85


VISTO

27

isso, captar os recursos financeiros necessários, executar as obras, efetivar o suprimento de energia e observar as condições do Acordo Operativo a ser celebrado com a COMPRADORA.

8.2 A VENDEDORA deverá observar a legislação, os requisitos ambientais e providenciar, por sua conta e risco, a obtenção de todas as outorgas necessárias à instalação da(s) central(is) geradora(s), incluindo as Licenças Ambientais Prévia, de Instalação e de Operação, quando for o caso, comprometendo-se com a qualidade das informações porventura solicitadas pelo órgão ambiental competente.

8.3 Ocorrendo atrasos na obtenção das licenças ambientais prévia, de instalação ou de operação, quando for o caso, motivados pelo descumprimento, por parte da VENDEDORA, dos prazos previstos na legislação, esta estará sujeita às penalidades previstas no CCESI, bem como à execução da Garantia de Fiel Cumprimento, ressalvado o disposto no item 5.8.3.2.

8.4 Alterações nas características técnicas da(s) central(is) geradora(s) poderão ocorrer após a assinatura do CCESI, por solicitação da VENDEDORA.

8.4.1 As alterações técnicas deverão ser submetidas previamente à avaliação e anuência da ANEEL, que poderá atender ao pleito desde que satisfeitas as seguintes condições:

8.4.1.1 Não impliquem redução do montante de energia e potência inicialmente contratadas;

8.4.1.2 Não impliquem atraso no cronograma físico de implantação da(s) instalação(ões) de geração;

8.4.1.3 Estejam em conformidade com o licenciamento ambiental, se for o caso.

9 – DO CCESI E DAS CONDIÇÕES PARA SUA ASSINATURA

9.1 O Contrato de Comercialização de Energia Elétrica nos Sistemas Isolados ― CCESI, cuja minuta integra o Anexo III deste Edital, será celebrado entre a ADJUDICATÁRIA e a COMPRADORA, na data estimada no CRONOGRAMA.

9.1.1 O pagamento da receita mensal, após a entrada em operação comercial da(s) central(is) geradora(s) dar-se-á na forma do CCESI, observados os valores do item 3.2.6 deste Edital.

9.1.2 O início da operação comercial da(s) central(is) geradora(s) previsto no cronograma físico referido no item 5.8.3 deste Edital poderá ser antecipado, na forma do disposto no Contrato.

9.2 O CCESI poderá ser firmado por meio físico ou mediante assinatura digital.

10 – DAS PENALIDADES APLICÁVEIS PELA ANEEL

10.1 Sem prejuízo da execução da Garantia de Participação ou da Garantia de Fiel Cumprimento, conforme o caso, o descumprimento de qualquer condição estabelecida neste Edital ou no ato de outorga de

Processos nº 48500.003092/2014-89 e 48500.003437/2015-85


VISTO

28

Autorização possibilitará à ANEEL, aplicar à PROPONENTE vencedora, à ADJUDICATÁRIA ou à VENDEDORA, nos termos dos arts. 81, 86 e 87 da Lei nº. 8.666/1993, garantido o contraditório e a ampla defesa, as seguintes penalidades.

10.1.1 Advertência;

10.1.2 Multa;

10.1.3 Suspensão temporária do direito de contratar ou participar de licitações promovidas, direta ou indiretamente, pela ANEEL, por até 2 (dois) anos;

10.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a ANEEL.

10.2 A pena de multa será de 0,001% a 3,0% do valor do investimento constante do PROJETO DE REFERÊNCIA ou do PROJETO ALTERNATIVO habilitado tecnicamente pela EPE.

10.2.1 Caso a multa aplicada seja superior ao valor da garantia aportada, além da perda desta, responderá o responsável pela sua diferença.

10.2.2 Os valores recebidos pela ANEEL a título de multa deverão ser repassados à Conta de Desenvolvimento Energético – CDE.

10.3 O descumprimento de qualquer condição antecedente e necessária à assinatura do CCESI, em especial a não ratificação do lance oferecido no LEILÃO ou o não aporte de garantia no prazo estabelecido, configurará recusa da VENDEDORA ou ADJUDICATÁRIA em assinar o CCESI, restando caracterizado o total descumprimento da obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades tipificadas nesta Seção, sem prejuízo das demais sanções previstas na legislação.

10.4 As penalidades previstas nos subitens 10.1.3 e 10.1.4 se aplicam também às empresas integrantes do Grupo Econômico a que pertença a PROPONENTE vencedora, a ADJUDICATÁRIA ou a VENDEDORA.

11 – DOS RECURSOS

11.1 Dos atos da CEL ou da Diretoria da ANEEL, neste caso quando se tratar de Homologação do resultado e Adjudicação do objeto do LEILÃO, caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da respectiva publicação.

11.1.1 No caso de interposição de recurso(s) contra o Relatório de Julgamento da Habilitação, a CEL emitirá Relatório de Análise de Recurso(s).

11.2 Uma vez disponibilizado o Relatório do item 11.1.1, os autos do processo estarão disponíveis para vistas, devendo os pedidos serem dirigidos à CEL, por escrito, que providenciará o agendamento correspondente, nunca superior a 24 horas subsequentes ao pedido, se dia útil.

Processos nº 48500.003092/2014-89 e 48500.003437/2015-85


VISTO

29

11.3 A CEL dará ciência aos demais licitantes dos recursos interpostos, para que, caso desejem, possam apresentar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da respectiva divulgação.

11.4 Após análise do(s) recurso(s) e das contrarrazões, a CEL reconsiderará sua decisão ou encaminhará os recursos à Diretoria da ANEEL.

11.5 Os recursos deverão ser dirigidos à Comissão Especial de Licitação da ANEEL (CEL), apresentados por escrito e instruídos com os documentos que comprovem as razões alegadas, protocolados tempestivamente no endereço SGAN, Quadra 603, Módulo J, Sala 103, CEP 70830-110, Brasília/DF.

11.6 Não serão analisados os recursos interpostos após os prazos legais.

11.7 Os recursos e as contrarrazões que forem enviados por FAX e/ou e-mail deverão ter seus originais encaminhados em até 5 (cinco) dias úteis após a entrega do FAX e/ou email, sob pena de não serem analisados.

12 – DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

12.1 A ANEEL poderá, por decisão de seu Diretor-Geral e conforme deliberação da Diretoria:

12.1.1 Revogar o LEILÃO, se este não for mais considerado oportuno ou conveniente, sem que disso resulte, para qualquer interessado, direito a ressarcimento ou indenização;

12.1.2 Revogação do LEILÃO, se ficar evidenciado qualquer comportamento prejudicial à efetiva competição;

12.1.3 Alterar as condições de participação ou de contratação, promovendo a republicação do Edital e a reabertura do prazo de realização do LEILÃO;

12.1.4 Desclassificar a VENDEDORA, se tomar conhecimento de qualquer fato que implique a perda do atendimento, por parte desta, das exigências de HABILITAÇÃO até a assinatura do CCESI.

12.2 O LEILÃO será anulado pela ANEEL por motivo de comprovada ilegalidade.

12.3 Os atos do processo licitatório, que apresentem defeitos sanáveis e não acarretem lesão ao interesse público nem prejuízos a terceiros, poderão ser convalidados.

12.4 Visando à adequada avaliação de todas as etapas do LEILÃO, além daquela referida no item 5.4 deste Edital, a ANEEL poderá, a qualquer momento, abrir diligência para apuração dos fatos irregulares e respectivo saneamento, em prazo a ser por ela estipulado.

12.5 Os interessados neste LEILÃO deverão observar as datas constantes do respectivo CRONOGRAMA por COMPRADORA, que está subordinado à realização e ao sucesso das diversas etapas do processo licitatório.

Processos nº 48500.003092/2014-89 e 48500.003437/2015-85


VISTO

30

12.6 A prática de quaisquer atos aqui previstos não resultará, a qualquer tempo e sob qualquer condição, no direito a ressarcimento ou indenização por parte da VENDEDORA e/ou de terceiros.

12.7 É de responsabilidade da VENDEDORA tomar ciência de toda e qualquer informação adicional relativa ao processo de LEILÃO que vier a ser divulgada pela ANEEL.

13 – ANEXOS

13.1 Constituem Anexos e parte integrante deste Edital os seguintes documentos:

Anexo I CRONOGRAMA por COMPRADORA Anexo II Glossário; Anexo III Minuta de Contrato de Comercialização de Energia Elétrica nos Sistemas Isolados –

CCESI; Anexo IV Declaração de Conhecimento e Aceitação das Regras do LEILÃO; Anexo V Modelo de Compromisso do Responsável Técnico; Anexo VI Modelo de Proposta Financeira/Manifestação de Não Interesse em Apresentar

Proposta Financeira; Anexo VII Modelo de Termo de Ratificação do Lance; Anexo VIII Minuta(s) de Ato de Outorga de Autorização, por Fonte de Energia; Anexo IX Planilha de Cálculo e Verificação da Consistência dos Preços de Referência Ofertados

por Lote; Anexo X Cópia do(s) PROJETO(S) DE REFERÊNCIA e dos(s) PROJETO(S) ALTERNATIVO(S)

habilitado(s) tecnicamente pela EPE.

Brasília, 16 de fevereiro de 2016.

ROMÁRIO DE OLIVEIRA BATISTA Presidente da Comissão Especial de Licitação

De acordo,

ROMEU DONIZETE RUFINO Diretor-Geral

Processos nº 48500.003092/2014-89 e 48500.003437/2015-85


VISTO

31

ANEXO I AO EDITAL DE LEILÃO Nº. 02/2016-ANEEL

ANEXO I – CRONOGRAMAS DE EVENTOS

COMPRADORA: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO AMAZONAS

EVENTO DATA

Publicação do Edital 17/02/2016 Disponibilização do “Manual de Aporte de Garantias” 19/02/2016 Prazo para solicitação de agendamento de visita técnica 25 e 26/02/2016

Período para visita técnica 29/02 a 04/03/2016

Data limite para envio dos pedidos de esclarecimentos 07/03/2016 Prazo para apresentação, na EPE, de Projeto(s) Alternativo(s) ao de Referência 16/03/2016 Prazo para divulgação, no site da ANEEL, se foi(ram) ou não apresentado(s) Projeto(s) Alternativo(s) ao de Referência para determinado(s) Lote(s) 16/03/2016

Data limite para publicação dos esclarecimentos 16/03/2016 Inscrição das empresas interessadas em participar do Leilão, caso não sejam apresentados Projeto(s) Alternativo(s) para determinado(s) Lote(s): Horário (de Brasília): das 08h00min (07/03/2016) até às 18h00min (08/03/2016). O Aporte de Garantia de Participação deverá ser entregue na sede da ANEEL

17 e 18/03/2016

Sessão Pública de Realização do Leilão [caso seja(m) apresentado(s) Projeto(s) Alternativo(s) ao(s) de Referência, deverá ser publicado Comunicado Relevante para alterar a data da sessão inicialmente prevista]

21/03/2016

Devolução das Garantias de Participação às PROPONENTES que não se sagraram vencedoras do Leilão 29/03/2016

Entrega dos documentos de habilitação na sede da ANEEL 05/04/2016 Previsão para publicação do Resultado da Habilitação 11/04/2016 Prazo para interposição de Recurso: 5 dias úteis após a publicação do Resultado da Habilitação 18/04/2016 Prazo para Contrarrazões dos demais licitantes: 5 dias úteis da divulgação do Recurso, se houver 25/04/2016 Data prevista para publicação da Homologação do Resultado e Adjudicação do objeto do Leilão, bem como da outorga de autorização, pela Diretoria da ANEEL 27/04/2016

Aporte da Garantia de Fiel Cumprimento na ANEEL (caso não haja constituição de SPE)

13/05/2016 Assinatura do CCESI (caso não haja constituição de SPE) 23/05/2016 Devolução da(s) Garantia(s) de Participação da(s) VENDEDORA(S), caso não haja constituição de SPE

30/05/2016 Apresentação dos documentos de constituição de SPE, quando for o caso 02/06/2016 Aporte da Garantia de Fiel Cumprimento na ANEEL (caso haja constituição de SPE) 17/06/2016 Assinatura do CCESI (caso haja constituição de SPE) 27/06/2016 Devolução da(s) Garantia(s) de Participação da(s) VENDEDORA(S), caso haja constituição de SPE 04/07/2016

Processos nº 48500.003092/2014-89 e 48500.003437/2015-85


VISTO

32

ANEXO I AO EDITAL DE LEILÃO Nº. 02/2016-ANEEL

COMPRADORA: CELPA

EVENTO DATA Publicação do Edital 17/02/2016 Disponibilização do “Manual de Aporte de Garantias” 19/02/2016 Prazo para solicitação de agendamento de visita técnica 25 e 26/02/2016

Período para visita técnica 29/02 a 04/03/2016

Data limite para envio dos pedidos de esclarecimentos 07/03/2016 Prazo para apresentação, na EPE, de Projeto(s) Alternativo(s) ao de Referência 16/03/2016 Prazo para divulgação, no site da ANEEL, se foi(ram) ou não apresentado(s) Projeto(s) Alternativo(s) ao de Referência para determinado(s) Lote(s) 16/03/2016

Data limite para publicação dos esclarecimentos 16/03/2016 Inscrição das empresas interessadas em participar do Leilão, caso não sejam apresentados Projeto(s) Alternativo(s) para determinado(s) Lote(s): Horário (de Brasília): das 08h00min (07/03/2016) até às 18h00min (08/03/2016). O Aporte de Garantia de Participação deverá ser entregue na sede da ANEEL

17 e 18/03/2016

Sessão Pública de Realização do Leilão [caso seja(m) apresentado(s) Projeto(s) Alternativo(s) ao(s) de Referência, deverá ser publicado Comunicado Relevante para alterar a data da sessão inicialmente prevista]

22/03/2016

Devolução das Garantias de Participação às PROPONENTES que não se sagraram vencedoras do Leilão 30/03/2016

Entrega dos documentos de habilitação na sede da ANEEL 06/04/2016 Previsão para publicação do Resultado da Habilitação 11/04/2016 Prazo para interposição de Recurso: 5 dias úteis após a publicação do Resultado da Habilitação 18/04/2016 Prazo para Contrarrazões dos demais licitantes: 5 dias úteis da divulgação do Recurso, se houver 25/04/2016 Data prevista para publicação da Homologação do Resultado e Adjudicação do objeto do Leilão, bem como da outorga de autorização, pela Diretoria da ANEEL 27/04/2016

Aporte da Garantia de Fiel Cumprimento na ANEEL (caso não haja constituição de SPE)

13/05/2016 Assinatura do CCESI (caso não haja constituição de SPE) 23/05/2016 Devolução da(s) Garantia(s) de Participação da(s) VENDEDORA(S), caso não haja constituição de SPE

30/05/2016 Apresentação dos documentos de constituição de SPE, quando for o caso 02/06/2016 Aporte da Garantia de Fiel Cumprimento na ANEEL (caso haja constituição de SPE) 17/06/2016 Assinatura do CCESI (caso haja constituição de SPE) 27/06/2016 Devolução da(s) Garantia(s) de Participação da(s) VENDEDORA(S), caso haja constituição de SPE 04/07/2016

Processos nº 48500.003092/2014-89 e 48500.003437/2015-85


VISTO

33

ANEXO II AO EDITAL DE LEILÃO Nº. 02/2016-ANEEL

ANEXO II – GLOSSÁRIO

Aplicam–se a este Edital as definições que seguem:

ADJUDICATÁRIA: PROPONENTE vencedora de LOTE do LEILÃO a quem é adjudicado o seu objeto, com atributos para assinatura do CCESI na qualidade de VENDEDORA.

ANEEL: Agência Nacional de Energia Elétrica, autarquia sob regime especial instituída pela Lei nº. 9.427, de 26 de dezembro de 1996, modificada pela Lei nº. 10.848, 15 de março de 2004, responsável pela regulação, controle e fiscalização dos serviços e instalações de energia elétrica.

COMPRADORA: Agente de Distribuição de Energia Elétrica com atuação nos SISTEMAS ISOLADOS. CCESI: Contrato bilateral denominado Contrato de Comercialização de Energia Elétrica nos Sistemas Isolados, celebrado entre a VENDEDORA e a COMPRADORA, nos termos da Lei nº. 12.111, de 9 de dezembro de 2009, e do Decreto nº. 7.246, de 28 de julho de 2010.

CRONOGRAMA POR COMPRADORA: Cronograma atualizado e disponibilizado no SITE da ANEEL, que apresenta, por COMPRADORA, as datas estimadas de realização das etapas do LEILÃO.

DIRETRIZES: Orientações e determinações baixadas pelo Ministério de Minas e Energia para a realização dos LEILÕES a que se referem a Lei nº. 12.111/2009 e o Decreto nº. 7.246/2010, consubstanciadas na Portaria MME nº 600/2010 e suas alterações posteriores.

ENERGIA ELÉTRICA ou ENERGIA: Quantidade de energia elétrica ativa durante qualquer período de tempo, expressa em Watt-hora (Wh) ou seus múltiplos. ENERGIA CONTRATADA: Montante de energia elétrica, em MWh, adquirido pela COMPRADORA, disponibilizado pelo respectivo empreendimento de geração da VENDEDORA.

EPE: Empresa de Pesquisa Energética, criada pela Lei nº. 10.847, de 15 de março de 2004, que tem por finalidade prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinados a subsidiar o planejamento do setor energético, tais como energia elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados, carvão mineral, fontes energéticas renováveis e eficiência energética, entre outras.

GRUPO ECONÔMICO: Aquele constituído por empresas afiliadas, entendendo–se como empresa afiliada a outra empresa aquela que: a) seja, direta ou indiretamente, controlada pela outra empresa; b) controle, direta ou indiretamente, a outra empresa; c) detenha, direta ou indiretamente, qualquer participação societária na outra empresa igual ou superior a 5% do capital votante; ou d) da mesma forma que a outra empresa, tenha 5% (cinco por cento) ou mais de seu capital votante detido, direta ou indiretamente, por uma mesma pessoa natural ou jurídica. HABILITAÇÃO: Fase do LEILÃO na qual são apresentados à Comissão Especial de Licitação, pela PROPONENTE ofertante do menor VALOR DE LANCE por LOTE, os documentos visando comprovar sua

Processos nº 48500.003092/2014-89 e 48500.003437/2015-85


VISTO

34

qualificação jurídica, regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira e qualificação técnica, nos termos do Edital.

INSCRIÇÃO: Ação a ser desempenhada pelos agentes vendedores previamente à fase de lances, que visa registrar o interesse em participar do LEILÃO.

LEILÃO: Processo licitatório para a aquisição de energia elétrica e de potência associada de agente vendedor (PIE) nos SISTEMAS ISOLADOS, regido pelo Edital de Leilão nº 10/2015-ANEEL e seus documentos correlatos. LOTE: Conjunto de usinas ou localidades, agrupados conforme o item 1.1, ao qual é atribuído um PREÇO DE REFERÊNCIA comum. MME: Ministério de Minas e Energia, órgão da administração pública federal, criado pela Lei nº. 4.782, de 22 de julho de 1960, extinto pela Lei nº. 8.028, de 1990, voltando a ser criado pela Lei nº 8.422, de 13 de maio de 1992, responsável pela formulação de políticas nas áreas de geologia, recursos minerais e energéticos; regime hidrológico e fonte de energia hidráulica; mineração e metalúrgica; e indústria do petróleo e de energia elétrica, inclusive nuclear, o qual estabelece as diretrizes e parâmetros para a realização dos processos licitatórios para a compra de energia pelas distribuidoras, incluindo a contratação de suprimento de energia elétrica nos SISTEMAS ISOLADOS.

POTÊNCIA: Quantidade de energia elétrica solicitada na unidade de tempo, expressa em MW. PROJETO ou PROJETO DE REFERÊNCIA: Descrição de solução de suprimento de energia elétrica para atendimento aos consumidores localizados nos Sistemas Isolados, por meio de sistemas de geração, conforme diretrizes do MME, elaborado pela COMPRADORA e habilitado tecnicamente pela EPE. PROJETO ALTERNATIVO: Projeto de autoria da VENDEDORA, substituto ao PROJETO DE REFERÊNCIA, habilitado tecnicamente pela EPE e que respeita o objeto da contratação. PROPONENTE: Empresa ou empresas reunidas em consórcio que se inscreva(m) no LEILÃO, aporte(m) garantia de participação e entregue(m) envelope de proposta à Comissão Especial de Licitação da ANEEL.

PREÇO DE REFERÊNCIA: Preço para fins de concorrência no LEILÃO, em R$/MWh, oferecido pela PROPONENTE interessada na comercialização de energia elétrica e potência associada junto a Agente de Distribuição, por LOTE, mediante a instalação de central(is) geradora(s) nos SISTEMAS ISOLADOS, que inclui os custos de investimento e custos fixos de operação e manutenção, e ainda custos variáveis de operação e manutenção e custos de aquisição de combustíveis.

SISTEMAS ISOLADOS: Sistemas elétricos que em sua configuração normal não estejam conectados ao Sistema Interligado Nacional – SIN.

SITE DA ANEEL: Endereço eletrônico da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL na Rede Mundial de Computadores, onde ficam disponíveis as informações sobre o LEILÃO.

VALOR DE LANCE: Oferta da PROPONENTE para o PREÇO DE REFERÊNCIA, por LOTE, conforme modelo e procedimento estabelecidos no Edital do LEILÃO.

VENDEDORA: Empresa que tenha energia negociada no LEILÃO e assinado o CCESI, por LOTE.

Processos nº 48500.003092/2014-89 e 48500.003437/2015-85


VISTO

35

ANEXO III AO EDITAL DE LEILÃO Nº. 02/2016-ANEEL

ANEXO III – MODELO DO CCESI

CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E POTÊNCIA

NOS SISTEMAS ISOLADOS – CCESI

CCESI Nº ..... / 1X

CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E POTÊNCIA NOS SISTEMAS ISOLADOS - CCESI, QUE ENTRE SI FAZEM A _____________ E A _______________.

De um lado, a _________________, titular do [Contrato de Concessão de Distribuição nº. ***, de ** de ******* de ****], [da concessão de distribuição de energia elétrica reagrupada nos termos da Resolução ANEEL nº. ****, de *** de ****** de ****, e prorrogada nas condições da Portaria MME nº. ****, de *** de ****** de ****], com sede na Rua ______________, Município de __________, Estado de __________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº _____________, denominada simplesmente COMPRADOR, e de outro lado _______________, com sede na Rua ____________, Município de ___________, Estado de _____________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº _______________, doravante denominada VENDEDOR, quando em conjunto denominadas PARTES, e separadamente PARTE, neste ato representadas por seus representantes legais ao final assinados, nos termos de seus documentos societários; CONSIDERANDO que o VENDEDOR participou e se sagrou vencedor do LEILÃO nº. 02/2016-ANEEL, para aquisição de energia elétrica e potência associada para atendimento a SISTEMAS ISOLADOS da [COMPRADORA], no LOTE [identificar LOTE].

Resolvem as PARTES celebrar o presente CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E POTÊNCIA NOS SISTEMAS ISOLADOS, doravante denominado “CONTRATO” ou “CCESI”, o qual se regerá pelas disposições da Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009, do Decreto nº. 7.246, de 28 de julho de 2010, da Portaria MME nº. 600, de 30 de junho de 2010, e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, e de acordo com as seguintes Cláusulas e condições:

Processos nº 48500.003092/2014-89 e 48500.003437/2015-85


VISTO

36

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO E APÊNDICES DO CONTRATO

1.1. O CONTRATO tem por objeto estabelecer os termos e as condições da contratação de energia elétrica e potência efetuada entre o COMPRADOR e o VENDEDOR, para atendimento à(s) localidade(s) abaixo identificada(s), integrantes do Lote [identificar Lote] do LEILÃO no 02/2016-ANEEL, por meio da(s) USINA(S) cujas referências técnicas e comerciais são discriminada(s) no Anexo II deste CCESI, a partir da DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO.

COMPRADOR: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO AMAZONAS Lote: I

LOCALIDADE Coari

COMPRADOR: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO AMAZONAS Lote: II

LOCALIDADES Tamaniquá Murituba Japurá Vila Bitencourt Caiambé Limoeiro Itamarati Juruá Ipixuna Maraã Alvarães Uarini Envira Eirunepé Carauari Tefé

COMPRADOR: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO AMAZONAS Lote: III

LOCALIDADES Estirão do Equador Ipiranga Palmeiras Feijoal Alterosa Betânia Belém do Solimões Santa Rita do Well Amaturá Tonantins Santo Antônio do Içá Jutaí

Processos nº 48500.003092/2014-89 e 48500.003437/2015-85


VISTO

37

São Paulo de Olivença Fonte Boa Benjamin Constant + Atalaia do Norte Tabatinga

COMPRADOR: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ – CELPA Lote: Único

LOCALIDADES Afuá Alenquer Almeirim Anajás Aveiro Cachoeira do Arari Chaves Cotijuba Faro Gurupá Jacareacanga Juruti Monte Alegre Muaná Oeiras do Pará Porto de Moz Prainha Salvaterra Santa Cruz do Arari Santana do Araguaia São Sebastião da Boa Vista Soure Terra Santa

1.1.1. Posteriormente à assinatura deste CONTRATO e mediante prévia aprovação dos(s) respectivo(s) projetos(s) pelo Poder Concedente, a VENDEDORA poderá adicionar à(s) central(is) geradora(s) equipamento(s) de geração de fonte renovável de energia, bem como o uso de outros combustíveis, desde que assegurados os montantes mínimos de potência e energia estabelecidos na Cláusula Sexta deste CCESI. 1.1.2. O uso da faculdade descrita no item 1.1.1 não poderá implicar aumento das parcelas do PREÇO DE REFERÊNCIA.

1.2. São partes integrantes do CONTRATO: a) APÊNDICE I – DEFINIÇÕES; b) APÊNDICE II – PARÂMETROS DA CONTRATAÇÃO; c) APÊNDICE III – CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS

– CCG; d) APÊNDICE IV – CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS DE CDB;

Processos nº 48500.003092/2014-89 e 48500.003437/2015-85


VISTO

38

e) APÊNDICE V – CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITOS DE REEMBOLSO DE CCC E VINCULAÇÃO DE RECEITAS.

1.3. No prazo de até 60 (sessenta) dias antes da DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO, as PARTES deverão celebrar ACORDO OPERATIVO para definir as condições gerais e os procedimentos relativos aos testes e à operação e manutenção na fase de OPERAÇÃO COMERCIAL da(s) USINA(S), incluindo mecanismos de aferição e acompanhamento da indisponibilidade de geração, a que se refere a Cláusula 5ª deste CCESI.

1.4. Em caso de divergências entre as disposições constantes do CONTRATO e os termos dispostos em seus ANEXOS I a V e/ou de qualquer documento firmado pelas PARTES, incluindo o ACORDO OPERATIVO a que se refere, mas, não se limitando a este, relacionado à contratação de energia elétrica e potência associada, deverão prevalecer as disposições do CONTRATO.

CLÁUSULA 2ª – DAS DEFINIÇÕES E PREMISSAS

2.1. Para o perfeito entendimento e precisão da terminologia técnica empregada neste CONTRATO e seus anexos, fica definido que os conceitos dos termos e expressões grafados em letra maiúscula, quando utilizados neste CONTRATO, terão os significados relacionados no ANEXO I – DEFINIÇÕES ou nas legendas das equações algébricas.

2.2. A utilização das definições constantes no CONTRATO, no plural ou no singular, no masculino ou no feminino, não altera os significados a elas atribuídos no ANEXO I – DEFINIÇÕES.

CLÁUSULA 3ª – DA VIGÊNCIA E DO PERÍODO DE SUPRIMENTO

3.1. A vigência do CONTRATO terá início na data de sua assinatura, encerrando-se no dia ..... de ................ de ........, observado o disposto na Subcláusula 3.3, sendo a sua eficácia condicionada prestação das Garantias Financeiras a que se refere a Cláusula 10ª.

3.1.1. Incluem-se no prazo de vigência contratual: a) o prazo necessário à implantação da(s) USINA(S) e início de sua operação comercial; e b) o PERÍODO DE SUPRIMENTO, com início à zero hora do dia ..... de ................ de 20....., e

término às 24 horas do dia ..... de ................ de 20...... 3.2. Na eventualidade de o prazo final da(s) outorga(s) do COMPRADOR ou do VENDEDOR encerrar(em)-se antes do término do PERÍODO DE SUPRIMENTO, o sucessor da titularidade da(s) respectiva(s) outorga(s) assumirá todas as obrigações e direitos previstos no CONTRATO. 3.3. Os direitos e obrigações originados durante o período de vigência do CONTRATO não se extinguem com o término do PERÍODO DE SUPRIMENTO. 3.4. Caso a DATA DE ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL da(s) USINA(S) seja anterior à DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO, as PARTES poderão acordar a antecipação da DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO.

CLÁUSULA 4ª – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

Processos nº 48500.003092/2014-89 e 48500.003437/2015-85


VISTO

39

4.1. O VENDEDOR deverá instalar, operar e manter as INSTALAÇÕES DE INTERESSE RESTRITO DO VENDEDOR desde a(s) USINA(S) até o PONTO DE ENTREGA DE POTÊNCIA E ENERGIA. 4.2. Qualquer modificação nas INSTALAÇÕES DE INTERESSE RESTRITO DO VENDEDOR deverá ser previamente acordada entre as PARTES e os custos envolvidos serão de responsabilidade do solicitante. 4.3. O VENDEDOR será responsável pela implantação, operação e manutenção da(s) USINA(S), cabendo-lhe obter o licenciamento ambiental, construir, segurar e realizar todas as atividades correlatas, conforme ANEXO II – PARÂMETROS DA CONTRATAÇÃO, sendo vedada a subcontratação, total ou parcial, do objeto contratual, seja de obra, serviço ou fornecimento, em qualquer montante. 4.4. Todas as atividades, operações e processos previstos no CONTRATO, independentemente de sua definição e tratamento neste instrumento, deverão ser realizados conforme o previsto na legislação aplicável à matéria e em regulamentação da ANEEL, não havendo oponibilidade de ato jurídico perfeito ou direito adquirido às determinações regulamentares. 4.5. As PARTES concordam que será de inteira responsabilidade do VENDEDOR arcar com todas as obrigações e responsabilidades relativas a TRIBUTOS e tarifas, bem como pelas perdas elétricas devidas e/ou verificadas entre a instalação de geração e o PONTO DE ENTREGA DE POTÊNCIA E ENERGIA. 4.6. As PARTES concordam que, caso sejam alterados ou criados, após a data de assinatura do CONTRATO, TRIBUTOS ou encargos específicos do Setor Elétrico para o VENDEDOR, de forma a aumentar ou diminuir o ônus das PARTES, com repercussão no equilíbrio contratual, a RECEITA DE VENDA de que trata a Cláusula 7ª será adequada, de modo a refletir tais alterações, para mais ou para menos, e entrará em vigor após homologação pela ANEEL, retroativamente à data de produção de seus efeitos. 4.7. As PARTES concordam que, caso o sistema elétrico do COMPRADOR vier a ser interligado ao SIN, a eventual alteração ou incidência de TRIBUTO(S) ou encargo(s) específico(s) do Setor Elétrico para o VENDEDOR, bem como quaisquer outras despesas que sejam incorridas pelo VENDEDOR em decorrência dessa interligação, ensejará a revisão da RECEITA DE VENDA de que trata a Cláusula 7ª, desde que aprovada pela ANEEL. 4.8. As PARTES promoverão todos os pagamentos e/ou recebimentos devidos, conforme as disposições estabelecidas no CONTRATO. 4.9. As obrigações do VENDEDOR, em termos de entrega de ENERGIA e POTÊNCIA, estão definidas na Cláusula 6ª.

4.9.1. O não cumprimento do disposto na Subcláusula 4.9 sujeitará o VENDEDOR aos ressarcimentos previstos na Cláusula 5ª.

CLÁUSULA 5ª – DO RESSARCIMENTO

5.1. O descumprimento, pelo VENDEDOR, da obrigação estabelecida na Subcláusula 4.9, será tratado, para efeito do CONTRATO, como ressarcimento devido pelo VENDEDOR. 5.2. O valor do ressarcimento devido pelo VENDEDOR, conforme previsto na Subcláusula 4.9.1, será calculado por USINA. 5.3. Caso a DATA DE ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL da USINA ocorra em data posterior à DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO, o pagamento pelo COMPRADOR ao VENDEDOR da POTÊNCIA e

Processos nº 48500.003092/2014-89 e 48500.003437/2015-85


VISTO

40

ENERGIA CONTRATADA será devido somente após a DATA DE ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL DA USINA. 5.4. Caso ocorra o previsto na Subcláusula 5.3, o VENDEDOR deverá ressarcir ao COMPRADOR, por dia de atraso, o equivalente a 1/30 do valor mensal da RECEITA FIXA da USINA, que deverá ser descontado a partir do primeiro DOCUMENTO DE COBRANÇA do VENDEDOR ao COMPRADOR, após a DATA DE ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL DA USINA.

5.4.1. O ressarcimento previsto na Subcláusula 5.4 será dividido em parcelas limitadas ao valor do faturamento mensal estabelecido na Subcláusula 8.1, e será executado tantas vezes quantas forem necessárias à sua quitação. 5.4.2. O valor total do montante a que se refere a Subcláusula 5.4 fica limitado a três vezes o valor mensal da RECEITA FIXA da USINA em atraso.

5.5. As PARTES concordam que o período de atraso na entrada em operação comercial da USINA que não seja de responsabilidade do VENDEDOR estará isento do ressarcimento a que se refere a Subcláusula. 5.6. O disposto na Subcláusula 5.4 ocorre sem prejuízo da penalidade prevista neste CONTRATO para o caso de RESCISÃO. 5.7. No caso de desatendimento pelo VENDEDOR, no todo ou em parte, da POTÊNCIA CONTRATADA mensal, devido à indisponibilidade total ou parcial da USINA, por qualquer período de tempo, e havendo reflexos no suprimento aos consumidores do COMPRADOR, não será devida pelo COMPRADOR ao VENDEDOR a parcela proporcional da RECEITA FIXA da USINA, sendo a apuração feita da mesma forma que o procedimento estabelecido no item 5.8. 5.8. Ocorrendo o previsto na Subcláusula 5.7 e havendo reflexos no suprimento aos consumidores do COMPRADOR, o VENDEDOR deverá ainda ressarcir ao COMPRADOR, por hora completa ou parcial de indisponibilidade da POTÊNCIA e/ou da ENERGIA CONTRATADA por USINA, o equivalente à parcela de compensação de que trata a equação a seguir, que deverá ser descontada a partir do subsequente DOCUMENTO DE COBRANÇA do VENDEDOR ao COMPRADOR, até que o valor seja inteiramente quitado.

푃푎푟푐푒푙푎푑푒푐표푚푝푒푛푠푎çã표 = ∑ 퐸 , − 퐸 , ∙ ,

,

ê (Eq. 1) Onde: RFi,m: RECEITA FIXA da USINA “i”, em Reais (R$), apurada no mês “m”; ECi,m: ENERGIA CONTRATADA da USINA “i”, em MWh, no mês “m”; Eref i,m: Energia de referência da USINA “i”, em MWh, durante o período de indisponibilidade h: média das quatro últimas medições válidas (sem a ocorrência de indisponibilidade) de energia elétrica fornecida pelo VENDEDOR, no mesmo dia da semana e horário em que ocorreu a indisponibilidade, sendo que no primeiro mês de operação da usina serão consideradas as curvas de carga estimadas pelo COMPRADOR; Ever i, m: Energia média verificada da USINA “i”, em MWh, durante o período de indisponibilidade h:, fornecida pelo VENDEDOR, durante a indisponibilidade. h: Uma unidade horária, que representa a duração da indisponibilidade, considerando a hora parcial como completa;

Processos nº 48500.003092/2014-89 e 48500.003437/2015-85


VISTO

41

hmês: Quantidade de horas do mês “m”. 5.9. O ACORDO OPERATIVO deverá prever mecanismos de aferição e acompanhamento, pelo COMPRADOR, da indisponibilidade da USINA, e relatório mensal do VENDEDOR que contabilize e registre as indisponibilidades e as respectivas causas e ações corretivas realizadas na USINA. 5.10. Os valores monetários associados aos ressarcimentos de que trata esta Cláusula serão lançados como débito do VENDEDOR, no processo de apuração dos valores a serem faturados pelo VENDEDOR, conforme disposto na Cláusula 8ª, devendo o primeiro lançamento ocorrer no primeiro ciclo de faturamento subsequente ao do cálculo.

CLÁUSULA 6ª – DOS MONTANTES CONTRATADOS

6.1. Para fins do CONTRATO, o VENDEDOR disponibilizará, no PONTO DE ENTREGA DE POTÊNCIA e ENERGIA, a POTÊNCIA E ENERGIA CONTRATADAS conforme a(s) tabela(s) a seguir, respeitadas a motorização proposta no PROJETO DE REFERÊNCIA [ou PROJETO ALTERNATIVO AO DE REFERÊNCIA] habilitado tecnicamente pela EPE e aprovado pelo MME, e as demais condições constantes do Anexo I do CONTRATO:

COMPRADOR: Eletrobras Distribuição Amazonas Lote: I

LOCALIDADE/USINA POTÊNCIA INSTALADA* em 2021 (kW)

ENERGIA Anual Requerida em 2021 (MWh)

Coari 30.000 128.273 Total Geral 30.000 128.273

* A potência instalada poderá variar desde que atendido o critério de dimensionamento do Projeto de Referência. COMPRADOR: Eletrobras Distribuição Amazonas Lote: II



Tamaniquá 250 301 Murituba 375 472 Japurá 375 974 Vila Bitencourt 500 884 Caiambé 1.000 2.956 Limoeiro 2.000 7.146 Itamarati 2.700 8.288 Juruá 3.600 10.162 Ipixuna 4.000 10.246 Maraã 4.400 12.346 Alvarães 4.400 13.500 Uarini 3.900 14.198 Envira 4.000 14.939 Eirunepé 10.000 32.369 Carauari 10.000 36.546 Tefé 30.000 124.115

Processos nº 48500.003092/2014-89 e 48500.003437/2015-85


VISTO

42

Total Geral 81.500 289.442 * A Potência Instalada poderá variar desde que atendido o critério de dimensionamento do Projeto de Referência.

COMPRADOR: Eletrobras Distribuição Amazonas Lote: III



Estirão do Equador 500 777 Ipiranga 500 831 Palmeiras 400 710 Feijoal 720 1.635 Alterosa 540 1.540 Betânia 900 2.062 Belém do Solimões 600 2.103 Santa Rita do Well 1.800 3.547 Amaturá 3.500 9.184 Tonantins 5.000 13.425 Santo Antônio do Içá 5.000 17.283 Jutaí 6.000 17.685 São Paulo de Olivença 5.000 18.292 Fonte Boa 8.000 22.583 Benjamin Constant + Atalaia do Norte 10.000 37.885

Tabatinga 18.000 86.228 Total Geral 66.460 235.770

* A Potência Instalada poderá variar desde que atendido o critério de dimensionamento do Projeto de Referência.

COMPRADOR: Centrais Elétricas do Pará – CELPA Lote: Único

LOCALIDADE/USINA POTÊNCIA INSTALADA* em 2021** (kW)

ENERGIA Anual Requerida em 2021** (MWh)

Afuá 4.250 14.965 Alenquer 15.000 58.442 Almeirim 6.600 21.483 Anajás 3.900 15.504 Aveiro 760 3.187 Cachoeira do Arari 2.000 6.573 Chaves 1.200 4.385 Cotijuba 2.400 6.153 Faro 1.600 5.672 Gurupá 5.000 18.350 Jacareacanga 3.000 13.490 Juruti 15.400 64.303 Monte Alegre 13.500 54.980 Muaná 4.000 17.442 Oeiras do Pará 4.200 18.150 Porto de Moz 6.500 31.104 Prainha 2.800 12.733 Salvaterra 7.500 24.982 Santa Cruz do Arari 1.600 4.363

Processos nº 48500.003092/2014-89 e 48500.003437/2015-85


VISTO

43

Santana do Araguaia 14.500 55.319 São Sebastião da Boa Vista 5.200 22.343 Soure 6.000 22.510 Terra Santa 4.800 19.591

Total Geral 131.710 516.024 * A Potência Instalada poderá variar desde que atendido o critério de dimensionamento do Projeto de Referência

** Nos termos da Atualização do Projeto de Referência, considerou-se no dimensionamento dos sistemas, os maiores valores de energia e demanda, para cada localidade, previstos até o ano de 2021, ou até o ano de interligação, caso esta ocorra antes

6.2. Os montantes de potência definidos no item 6.1 serão considerados para fins do faturamento da RECEITA FIXA (RFA). 6.3. Cabe ao VENDEDOR o dimensionamento da USINA em relação à quantidade e potência das unidades geradoras, desde que satisfeitos os critérios do PROJETO e os montantes do item 6.1.

6.3.1. A instalação de potência pelo VENDEDOR que resulte em valor superior ao contratado ou ao ajustado pelo COMPRADOR não servirá como base para o faturamento da RFA.

CLÁUSULA 7ª – DA RECEITA DE VENDA 7.1. A RECEITA DE VENDA é obtida mediante o produto da energia entregue no mês, expressa em MWh, pelo Preço de Referência (Pref) constante do Termo de Ratificação do Lance firmado pelo VENDEDOR no âmbito do LEILÃO no 02/2016-ANEEL, no valor de R$ .............,...... por MWh, formado pelos seguintes valores declarados:

7.1.1. Receita Anual Fixa (RAF), no valor de R$ ................, para uma energia anual de ................. MWh, perfazendo o total de R$ .............. por MWh;

7.1.2. Custo variável de operação e manutenção (CO&M), no valor de R$ ..... por MWh; 7.1.3. Fator de conversão (i), no valor de ................. (litro/MWh ou MMBTU/MWh) para o valor do

(diesel ou gás natural) de R$ ................., com quatro casas decimais. (SUBCLÁUSULAS 7.2 A 7.8 APLICÁVEIS SOMENTE PARA USINAS MOVIDAS A ÓLEO DIESEL)

7.2. O COMPRADOR pagará mensalmente ao VENDEDOR, a partir da DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO, por USINA, o valor atualizado da RECEITA DE VENDA, de acordo com os critérios estabelecidos nas Subcláusulas 7.3 a 7.8.

7.2.1. Para fins do cálculo da RECEITA DE VENDA, serão inicialmente consideradas as parcelas de RAF, CVUO&M, i(FCi) e Plog, por USINA, discriminados no quadro a seguir e constantes do Termo de Ratificação de Lance firmado pelo VENDEDOR no âmbito do Leilão n. 02/2016-ANEEL:

Componentes do Preço de Referência por Localidade/Central Geradora

Localidade/Usina Potência (MW)

E (MWh/Ano)

RAF (R$/MWh)

i (FCi) (L/MWh)

CVUO&M (R$/MWh)

Plog (R$/L)

Processos nº 48500.003092/2014-89 e 48500.003437/2015-85


VISTO

44

Usina A Usina B .............. Usina N

Total Geral - - -

7.3. A partir da DATA DE ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL DA USINA, o valor da RECEITA DE VENDA será calculado de acordo com a formulação algébrica a seguir:

푅푉 , = 푃푅퐹 , + 퐸 , ∙ 퐶푉푈 , & _ + 퐹퐶 ∙ 푃 , + 푃 , _ + 푃 , _ (Eq. 2) Onde: RVi,m: RECEITA DE VENDA da USINA “i”, em R$, apurada no mês “m”; PRFi,m: Parcela da RECEITA FIXA da USINA “i, expressa em R$, cujo valor aplicado ao mês “m”

representa um duodécimo da RECEITA FIXA; Ei,m: Montante de ENERGIA associada à geração efetivamente verificada da USINA “i”, no mês

“m”, expresso em MWh; FCi: FATOR DE CONVERSÃO da USINA “i”, com quatro casas decimais em L/MWh, destinado

a apropriar todos os demais custos incorridos na aquisição e uso dos combustíveis e o consumo específico dos equipamentos de geração, que permanecerá invariável por toda a vigência do CONTRATO conforme valor declarado no cálculo do Preço de Referência (Pref) utilizado durante o LEILÃO;

Pi,m: PREÇO MÉDIO do .............................[combustível declarado no LEILÃO] ponderado praticado pelos produtores e importadores na região onde está localizada a USINA “i”, em R$/L, conforme o fator “FC”, publicado pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), referente ao mês “m”;

Pi,log_A: Parcela da logística de suprimento do combustível da USINA “i”, em R$/L, conforme o fator “FC”, destinada a apropriar os custos da logística de suprimento do combustível, referente ao ano “A”;

P i,trib_m : Parcela de tributos do combustível da USINA “i”, em R$/L, conforme o fator “FC”, destinada a apropriar os custos com os tributos incidentes sobre o combustível, referente ao mês “m”;

CVU i,O&M_m: CUSTO VARIÁVEL UNITÁRIO da USINA “i”, em R$/MWh, destinado a apropriar os custos variáveis, referente ao mês “m”.

7.4. O valor mensal do PREÇO MÉDIO do .............................[combustível declarado no LEILÃO] deve ser calculado considerando-se estritamente o período dos dias do último mês completamente divulgado pela ANP, mediante a aplicação da seguinte equação algébrica:

푃 , =∑ _

ê

ê (Eq. 3)

Onde: Pdia_x : Preço no dia do mês ”m”, tomados do respectivo período semanal publicado pela ANP, em

R$/L, conforme o fator “FC”; Dmês : quantidade de dias do mês “m”.

Processos nº 48500.003092/2014-89 e 48500.003437/2015-85


VISTO

45

7.4.1. Caso o PREÇO MÉDIO utilizado no cálculo da RECEITA DE VENDA do mês “m” não seja o

referente ao mês “m”, após a disponibilização dos valores completos pela ANP deverá ser efetuado um ajuste financeiro de forma a compensar a diferença entre o valor utilizado provisoriamente na fatura e o PREÇO MÉDIO do mês “m”.

7.4.2. No caso de combustível biomassa ou misto e a componente “FC” diferente de zero, o PREÇO MÉDIO (Pm) considerará os preços do óleo diesel tipo “S-1800”.

7.5. O valor mensal da PARCELA DE TRIBUTOS DO COMBUSTÍVEL (Pi,trib_m) deverá ser calculado mediante a aplicação de uma das equações algébricas a seguir, conforme o caso.

7.5.1. Para combustível óleo diesel: 푃 , _ = 푃푀푃퐹 ∙ 퐼퐶푀푆 (Eq. 4)

Onde: PMPF m: PREÇO MÉDIO PONDERADO AO CONSUMIDOR FINAL do Estado, através de Atos

COTEPE (Comissão Técnica Permanente) do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), em R$/L, referente ao mês “m”;

ICMS OD: Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, em %, referente à alíquota aplicada ao óleo diesel no Estado.

7.6. As atualizações monetárias da componente PARCELA DA LOGÍSTICA DE SUPRIMENTO DO COMBUSTÍVEL (P i,log_A) deverão ocorrer anualmente, respeitado o prazo mínimo legal de doze meses, contados do mês de realização do LEILÃO, mediante aplicação da seguinte equação algébrica:

푃 , _ = 0,8 ∙ 푃 , _ ∙ + 0,2 ∙ 푃 , _ ∙ , _ _

, _ (Eq. 5)

Onde: P i,log_0: Parcela do custo de logística de suprimento do combustível da USINA “i”, em ......R$/L,

considerado no cálculo do Preço de Referência (Pref) utilizado durante o LEILÃO, referente ao mês de ___________ de 20XX (mês de realização do LEILÃO).

IPCAA: número índice do IPCA referente ao mês de ............ (doze meses da realização do LEILÃO ou mês de INÍCIO DO SUPRIMENTO, o que ocorrer por último);

IPCA0: número índice do IPCA referente ao mês de ............................. de 201X (mês de realização do LEILÃO);

P i,m_S1800_A: PREÇO MÉDIO do óleo diesel B S1800 ponderado praticado pelos produtores e importadores na região onde está localizada a USINA “i”, em R$/L, publicado pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), referente ao mês de............ (doze meses da realização do LEILÃO ou mês de INÍCIO DO SUPRIMENTO, o que ocorrer por último);

P i,m_S1800: PREÇO MÉDIO do óleo diesel B S1800 ponderado praticado pelos produtores e importadores na região onde está localizada USINA “i”, em R$/L, publicado pela Agência

Processos nº 48500.003092/2014-89 e 48500.003437/2015-85


VISTO

46

Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), referente ao mês de realização do LEILÃO.

7.6.1 Na hipótese de o INÍCIO DO SUPRIMENTO ocorrer antes de decorridos doze meses da realização do LEILÃO, o primeiro reajuste da PARCELA DA LOGÍSTICA DE SUPRIMENTO DO COMBUSTÍVEL (P i,log A) será aplicado a partir de doze meses após a realização do LEILÃO.

7.6.2 Caso o INÍCIO DO SUPRIMENTO ocorra após doze meses da realização do LEILÃO, o primeiro reajuste da PARCELA DA LOGÍSTICA DE SUPRIMENTO DO COMBUSTÍVEL (P i,log A) será aplicado a partir do mês de INÍCIO DO SUPRIMENTO.

7.7. As atualizações monetárias da componente CUSTO VARIÁVEL UNITÁRIO (CVUi,O&M_m) deverão ocorrer anualmente, respeitado o prazo mínimo legal de doze meses, contados do mês de realização do LEILÃO, mediante aplicação da seguinte equação algébrica:

퐶푉푈 , & _ = 퐶푉푈 , & _ ∙ (Eq. 6)

Onde: CVUO&M_0: Custo Variável Unitário da USINA “i”, de R$ .............../MWh, considerado no cálculo do

Preço de Referência (Pref) utilizado durante o LEILÃO, referente ao mês de ___________ de 20XX (mês de realização do LEILÃO).

7.7.1 Na hipótese de o INÍCIO DO SUPRIMENTO ocorrer antes de decorridos doze meses da realização do LEILÃO, o primeiro reajuste do CUSTO VARIÁVEL UNITÁRIO (CVUi,O&M_m) será aplicado a partir de doze meses após a realização do LEILÃO.

7.7.2 Caso o INÍCIO DO SUPRIMENTO ocorra após doze meses da realização do LEILÃO, o primeiro reajuste do CUSTO VARIÁVEL UNITÁRIO (CVUi,O&M_m) será aplicado a partir do mês de INÍCIO DO SUPRIMENTO.

7.8. As atualizações monetárias da RECEITA FIXA (RFi,A) deverão ocorrer anualmente, respeitado o prazo mínimo legal de doze meses, contados do mês de realização do LEILÃO, mediante aplicação da seguinte equação algébrica:

푅퐹 , = 푅퐹 , ∙ ( ) ∙ ( ) (Eq. 7)

Onde: RFi,0: Receita Fixa do Leilão da USINA “i” de R$ ..................., considerada no cálculo do Preço

de Referência (Pref) utilizado durante o LEILÃO, referente ao mês de ___________ de 2015 (mês de realização do LEILÃO).

POT i,A: POTÊNCIA CONTRATADA da USINA “i” para o ano de suprimento corrente, conforme o item 6.1.

POT i,C: POTÊNCIA CONTRATADA da USINA “i” para o último ano de suprimento, considerada no cálculo do Preço de Referência (Pref) utilizado durante o LEILÃO e constante do item 6.1.

Processos nº 48500.003092/2014-89 e 48500.003437/2015-85


VISTO

47

7.8.1 Na hipótese de o INÍCIO DO SUPRIMENTO ocorrer antes de decorridos doze meses da realização do LEILÃO, o primeiro reajuste da RECEITA FIXA (RFi,A) será aplicado a partir de doze meses após a realização do LEILÃO.

7.8.2 Caso o INÍCIO DO SUPRIMENTO ocorra após doze meses da realização do LEILÃO, o primeiro reajuste da RECEITA FIXA (RFi,A) será aplicado a partir do mês de INÍCIO DO SUPRIMENTO.

(SUBCLÁUSULAS 7.2 A 7.6 APLICÁVEIS SOMENTE PARA USINAS MOVIDAS A GÁS NATURAL)

7.2. O COMPRADOR pagará mensalmente ao VENDEDOR, a partir da DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO, por USINA, o valor atualizado da RECEITA DE VENDA, de acordo com os critérios estabelecidos nas Subcláusulas 7.2 a 7.6.

7.2.1. Para fins do cálculo da RECEITA DE VENDA, serão inicialmente consideradas as parcelas de RAF, CVUO&M, i(FCi) e Pg, por USINA, discriminados no quadro a seguir e constantes do Termo de Ratificação de Lance firmado pelo VENDEDOR no âmbito do Leilão n. 02/2016-ANEEL:



E (MWh/Ano)

RAF (R$/MWh)

i (FCi) (MMBTU/MWh)

CVUO&M (R$/MWh)

Pg (R$/MMBTU)


Total Geral - - -

7.3. A partir da DATA DE ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL DA USINA, o valor da RECEITA DE VENDA será calculado de acordo com a formulação algébrica a seguir:

푅푉 , = 푃푅퐹 , + 퐸 , ∙ 퐶푉푈 , & _ + 퐹퐶 ∙ 푃 (Eq. 8) Onde: RVi,m: RECEITA DE VENDA da USINA “i”, em R$, apurada no mês “m”; PRFi,m: Parcela da RECEITA FIXA da USINA “i, expressa em R$, cujo valor aplicado ao mês “m”

representa um duodécimo da RECEITA FIXA; Ei,m: Montante de ENERGIA associada à geração efetivamente verificada da USINA “i”, no mês

“m”, expresso em MWh; FCi: FATOR DE CONVERSÃO da USINA “i”, com quatro casas decimais em L/MWh, destinado

a apropriar todos os demais custos incorridos na aquisição e uso dos combustíveis e o consumo específico dos equipamentos de geração, que permanecerá invariável por toda a vigência do CONTRATO conforme valor declarado no cálculo do Preço de Referência (Pref) utilizado durante o LEILÃO;

Processos nº 48500.003092/2014-89 e 48500.003437/2015-85


VISTO

48

Pg: PREÇO DO GÁS NATURAL contemplando os custos associados à produção, transporte, distribuição, commodity, tributos e demais custos relacionados com a aquisição do gás natural, em R$/MMBTU;

CVU i,O&M_m: CUSTO VARIÁVEL UNITÁRIO da USINA “i”, em R$/MWh, destinado a apropriar os custos variáveis, referente ao mês “m”.

7.4. As atualizações monetárias da componente CUSTO VARIÁVEL UNITÁRIO (CVUi,O&M_m) deverão ocorrer anualmente, respeitado o prazo mínimo legal de doze meses, contados do mês de realização do LEILÃO, mediante aplicação da seguinte equação algébrica:

퐶푉푈 , & _ = 퐶푉푈 , & _ ∙ (Eq. 9)

Onde: CVUO&M_0: Custo Variável Unitário da USINA “i”, de R$ .............../MWh, considerado no cálculo do


7.4.1. Na hipótese de o INÍCIO DO SUPRIMENTO ocorrer antes de decorridos doze meses da realização do LEILÃO, o primeiro reajuste do CUSTO VARIÁVEL UNITÁRIO (CVUi,O&M_m) será aplicado a partir de doze meses após a realização do LEILÃO.

7.4.2. Caso o INÍCIO DO SUPRIMENTO ocorra após doze meses da realização do LEILÃO, o primeiro reajuste do CUSTO VARIÁVEL UNITÁRIO (CVUi,O&M_m) será aplicado a partir do mês de INÍCIO DO SUPRIMENTO.

7.5. As atualizações monetárias da RECEITA FIXA (RFi,A) deverão ocorrer anualmente, respeitado o prazo mínimo legal de doze meses, contados do mês de realização do LEILÃO, mediante aplicação da seguinte equação algébrica:

푅퐹 , = 푅퐹 , ∙ ( ) ∙ ( ) (Eq. 10)

Onde: RFi,0: Receita Fixa do Leilão da USINA “i” de R$ ..................., considerada no cálculo do Preço

de Referência (Pref) utilizado durante o LEILÃO, referente ao mês de ___________ de 20XX (mês de realização do LEILÃO).

POT i,A: POTÊNCIA CONTRATADA da USINA “i” para o ano de suprimento corrente, conforme o item 6.1.

POT i,C: POTÊNCIA CONTRATADA da USINA “i” para o último ano de suprimento, considerada no cálculo do Preço de Referência (Pref) utilizado durante o LEILÃO e constante do item 6.1.

7.5.1. Na hipótese de o INÍCIO DO SUPRIMENTO ocorrer antes de decorridos doze meses da realização do LEILÃO, o primeiro reajuste da RECEITA FIXA (RFi,A) será aplicado a partir de doze meses após a realização do LEILÃO.

7.5.2. Caso o INÍCIO DO SUPRIMENTO ocorra após doze meses da realização do LEILÃO, o primeiro reajuste da RECEITA FIXA (RFi,A) será aplicado a partir do mês de INÍCIO DO SUPRIMENTO.

Processos nº 48500.003092/2014-89 e 48500.003437/2015-85


VISTO

49

7.6. As atualizações monetárias da componente PREÇO DO GÁS NATURAL (Pg) deverão ocorrer anualmente, respeitado o prazo mínimo legal de doze meses, contados do mês de realização do LEILÃO, mediante aplicação da seguinte equação algébrica:

푃 = 푃 _ ∙ (Eq. 11)

Onde: P g_0: PREÇO DO GÁS NATURAL da USINA “i”, em ......R$/MMBTU, considerado no cálculo do


IPCAA: número índice do IPCA referente ao mês de ............ (doze meses da realização do LEILÃO ou mês de INÍCIO DO SUPRIMENTO, o que ocorrer por último);

IPCA0: número índice do IPCA referente ao mês de ............................. de 201X (mês de realização do LEILÃO);

(SUBCLÁUSULAS 7.9 A 7.15 SÃO APLICÁVEIS AOS COMBUSTÍVEIS ÓLEO DIESEL E GÁS NATURAL)

7.9. Excepcionalmente para o caso de empreendimento de geração de fonte hidráulica ou solar fotovoltaica, em que até a conclusão de sua implantação seja necessária a utilização exclusiva de geração termelétrica, se assim dispuser o PROJETO DE REFERÊNCIA ou o PROJETO ALTERNATIVO, o PREÇO DE REFERÊNCIA praticado deverá seguir os parâmetros da geração termelétrica pelo mesmo período declarado no LEILÃO, ou inferior a esse caso a USINA de fonte hidráulica ou solar fotovoltaica antecipe a sua entrada em operação. 7.10. O VENDEDOR, independentemente do montante de ENERGIA entregue, ressalvado o disposto na CLÁUSULA 5ª, terá direito a receber, a partir do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO, em relação a cada mês desse período, um duodécimo do valor da RECEITA ANUAL FIXA. 7.11. Para promover os cálculos estabelecidos nesta Cláusula, deverão ser adotadas seis casas decimais exatas, desprezando-se os demais algarismos a partir da sétima casa, inclusive.

7.11.1. Os valores finais, expressos em Reais, deverão ser submetidos a arredondamento na segunda casa decimal.

7.12. Caso o IPCA não seja publicado até o momento do faturamento pelo VENDEDOR, será utilizado o último índice publicado, devendo o ajuste ser efetuado no primeiro faturamento após a publicação do índice que deveria ter sido utilizado. 7.13. Caso venha a ocorrer a extinção do índice de correção previsto nesta Cláusula, adotar-se-á outro índice oficial que venha a substituí-lo, e na falta desse, outro com função similar, conforme determinado pelo Poder Concedente. 7.14. Caso venha a ocorrer a extinção de algum dos índices de reajuste dos combustíveis estabelecidos nesta Cláusula, adotar-se-á outro índice oficial que venha a substituí-lo, conforme determinação do Poder Concedente.

Processos nº 48500.003092/2014-89 e 48500.003437/2015-85


VISTO

50

7.15. As PARTES reconhecem que a RECEITA DE VENDA, em conjunto com as respectivas regras de correção monetária previstas neste CONTRATO, são suficientes para o cumprimento das obrigações previstas no presente instrumento.

CLÁUSULA 8 – DO FATURAMENTO E DA FORMA DE PAGAMENTO

8.1. Na definição dos valores monetários a serem faturados mensalmente pelo VENDEDOR, serão considerados, de forma conjunta, os valores associados:

(i) à RECEITA DE VENDA; (ii) ao ressarcimento estabelecido na Cláusula 5ª; (iii) às demais disposições do CONTRATO que envolvam acerto financeiro. 8.1.1. Caso o resultado líquido do valor monetário a ser faturado pelo VENDEDOR corresponda a um crédito a favor do COMPRADOR, o faturamento da(s) USINA(S) deverá ser igual a zero e o saldo remanescente deverá ser considerado no(s) faturamento(s) subsequente(s). 8.1.2. O saldo remanescente de que trata a Subcláusula 8.1.1 será atualizado mensalmente pelo IPCA. 8.1.3. Na hipótese de existência de crédito remanescente a favor do COMPRADOR, conforme disposto na Subcláusula 8.1.1, quando da resolução do CONTRATO ou do término do PERÍODO DE SUPRIMENTO, o COMPRADOR deverá efetuar a cobrança dos valores apurados em face do VENDEDOR.

8.2. O faturamento do VENDEDOR, observado o disposto na Subcláusula 8.1, será realizado mediante a emissão de um DOCUMENTO DE COBRANÇA, individualizado por USINA, com vencimento no dia 20 do mês seguinte ao mês do suprimento considerado.

8.2.1. O DOCUMENTO DE COBRANÇA será emitido em nome da(s) filial(is) do VENDEDOR ou do COMPRADOR, com sede(s): na Rua ____________, Município de ___________, Estado de _____________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº _______________, e na Rua ____________, Município de ___________, Estado de _____________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº _______________ (somente no caso de emissão por filial do VENDEDOR ou por filial do COMPRADOR).

8.2.2. O DOCUMENTO DE COBRANÇA deverá ser apresentado pelo VENDEDOR no prazo de, no mínimo, cinco dias úteis anteriores à data do vencimento, sendo que, no caso de atraso da apresentação por motivo imputável ao VENDEDOR, a data de vencimento será automaticamente postergada por prazo igual ao do atraso verificado.

8.2.3. Caso a data de vencimento prevista nesta Cláusula ocorra em dia não útil na praça do COMPRADOR, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.

8.2.4. O DOCUMENTO DE COBRANÇA deverá especificar todas as parcelas, saldos, preços e índices previstos na Cláusula 7ª e na Subcláusula 8.1.

8.3. Os pagamentos devidos pelo COMPRADOR ao VENDEDOR deverão ser efetuados livres de quaisquer ônus e deduções não autorizadas, e eventuais despesas financeiras decorrentes dos referidos pagamentos correrão por conta do COMPRADOR.

Processos nº 48500.003092/2014-89 e 48500.003437/2015-85


VISTO

51

8.4. O não cumprimento da obrigação de pagamento pelo COMPRADOR, nos prazos e nas condições determinados nesta Cláusula, implicará a aplicação de penalidade de multa e a incidência de juros e atualização monetária sobre o valor devido, nos termos da Cláusula 9ª. 8.5. Caso, em relação a qualquer DOCUMENTO DE COBRANÇA, existam montantes incontroversos e montantes em relação aos quais o COMPRADOR tenha questionado a respectiva certeza e liquidez, o COMPRADOR, independentemente do questionamento apresentado ao VENDEDOR, por escrito, deverá, na respectiva data de vencimento, efetuar o pagamento da parcela inconteste, sob pena de, em não o efetuando, caracterizar-se o inadimplemento do COMPRADOR. 8.6. Sobre qualquer soma contestada, representando créditos para uma PARTE, que venha a ser posteriormente acordada ou definida como sendo devida pela outra PARTE, aplicar-se-á o disposto na Subcláusula 9.2., excetuando-se a multa, sendo que os juros e a correção monetária incidirão desde a data do vencimento da parcela contestada até a data de sua liquidação. 8.7. No caso de empresas reunidas em Consórcio, cada consorciada deverá apresentar a nota fiscal para o COMPRADOR na proporção que constar do respectivo DOCUMENTO DE COBRANÇA, sendo de escolha do Consórcio a variação mensal dessa proporção.

8.7.1. A somatória das notas fiscais das empresas consorciadas deve ser limitada, em cada mês, ao valor apurado no DOCUMENTO DE COBRANÇA.

CLÁUSULA 9ª – DA MORA NO PAGAMENTO E SEUS EFEITOS

9.1. Fica caracterizada a mora quando o COMPRADOR deixar de liquidar qualquer dos pagamentos até a data de seu vencimento. 9.2. No caso de mora, incidirão sobre a parcela em atraso, corrigida monetariamente até a data do pagamento, os seguintes acréscimos:

a) multa de 2% (dois por cento); e b) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata die sobre a parcela em atraso corrigida monetariamente e acrescida da multa supramencionada.

9.3. Os acréscimos previstos nas alíneas (a) e (b) anteriores incidirão sobre o valor das parcelas em atraso, mensalmente atualizadas pela variação pro rata die do IPCA, relativo ao mês anterior, observado o disposto na Subcláusula 7.11. 9.4. Se no período de atraso a correção monetária for negativa, a variação prevista na Subcláusula 9.3 será considerada nula. 9.5. A partir do vigésimo dia útil da data do vencimento da parcela prevista no DOCUMENTO DE COBRANÇA indicado na Cláusula 8ª, sem que haja seu devido pagamento, o VENDEDOR poderá adotar as medidas previstas nas Cláusulas 11 e 12 para a realização de seu crédito, sem prejuízo do disposto na Cláusula 5ª do CCG, caso aplicável.

Processos nº 48500.003092/2014-89 e 48500.003437/2015-85


VISTO

52

CLÁUSULA 10ª – DAS GARANTIAS FINANCEIRAS

10.1 Nos termos do § 2º do art. 1º da Lei no 12.111/2009 e do § 5º do art. 8º do Decreto no 7.246/2010, o COMPRADOR deverá prestar GARANTIAS FINANCEIRAS das obrigações assumidas com o VENDEDOR, nas condições definidas nesta Cláusula. 10.2 As GARANTIAS FINANCEIRAS devem cobrir integralmente as obrigações de pagamento mensal do DOCUMENTO DE COBRANÇA emitido pelo VENDEDOR, durante todo o período de vigência contratual, podendo ser prestadas mediante uma ou mais das seguintes modalidades:

(i) Contrato de Constituição de Garantia via Vinculação de Receitas – CCG, conforme modelo constante do Anexo III deste CCESI;

(ii) FIANÇA BANCÁRIA;

(iii) CESSÃO DE CDB, conforme modelo constante do Anexo IV deste CCESI;

(iv) TíTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA;

(v) Contrato de Cessão de Créditos de Reembolso de CCC e Vinculação de Receitas, em caráter pró-solvendo, com responsabilidade solidária do Cedente/COMPRADOR, conforme modelo constante do Apêndice V deste CCESI.

10.3 As PARTES devem acordar um ou mais dos instrumentos jurídico-financeiros a que se refere a Subcláusula 10.2, observado que, no caso do item (v), Contrato de Cessão de Créditos de Reembolso de CCC e Vinculação de Receitas não poderá exceder o valor correspondente a 80% (oitenta por cento) do DOCUMENTO DE COBRANÇA mensal. 10.4 No prazo de até 3 (três) dias corridos a contar da assinatura do CONTRATO, caso não seja possível às PARTES acordarem qualquer das GARANTIAS FINANCEIRAS a que se refere a Subcláusula 10.2, o COMPRADOR deverá oferecer garantias provisórias no valor correspondente, que vigorarão pelo prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos, constituídas de uma ou mais das seguintes alternativas:

(i) Caução em dinheiro;

(ii) Cartas de Crédito emitidas por instituições com sede no país ou no exterior, devidamente aprovadas pelo VENDEDOR;

(iii) Cessão Fiduciária de Créditos de Receita Tarifária aceita pelo VENDEDOR;

(iv) Fiança do Acionista Controlador do COMPRADOR, devidamente aceito pelo VENDEDOR;

(v) Procuração ao VENDEDOR para acessar conta(s) bancária(s) do COMPRADOR, em caso de

inadimplemento, de modo a satisfazer os créditos do primeiro, atualizados e acrescidos dos encargos moratórios;

Processos nº 48500.003092/2014-89 e 48500.003437/2015-85


VISTO

53

(vi) Outra forma aceita pelo VENDEDOR.

10.5 No prazo de vigência das garantias provisórias previstas na Subcláusula 10.4, as PARTES ficarão obrigadas a acordar um ou mais dos instrumentos jurídico-financeiros indicados na Subcláusula 10.2. Não o fazendo, o CONTRATO será considerado resolvido, sem prejuízo dos direitos e obrigações dele decorrentes durante o período de sua vigência. 10.6 O COMPRADOR poderá substituir, a qualquer momento, desde que em comum acordo com o VENDEDOR, as garantias concedidas, respeitadas as opções listadas na Subcláusula 10.2 e observado, se for o caso, o disposto na Subcláusula 10.3. 10.7 Nos casos onde as GARANTIAS FINANCEIRAS acordadas entre as PARTES forem CCG, FIANÇA BANCÁRIA, CESSÃO DE CDB ou TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA, ou a combinação dessas modalidades, o valor a ser colocado à disposição do VENDEDOR para realização do seu crédito, quando da ocorrência de inadimplência no pagamento de qualquer valor devido pelo COMPRADOR, deverá ser igual a 1,1 vezes o valor do DOCUMENTO DE COBRANÇA mensal, observada a forma de atualização monetária definida na Subcláusula 9.3. 10.8 Em caso de FIANÇA BANCÁRIA, não serão aceitas aquelas emitidas por instituições financeiras que não estejam classificadas entre o primeiro e o segundo piso, ou seja, entre “A” e “B”, na escala de rating de longo prazo de uma das agências de classificação de risco Fitch Ratings, Moody’s e Standard & Poors. 10.9 No caso de Títulos da Dívida Pública, estes deverão ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 10.10 Tratando-se de TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA, somente serão aceitos:

(i) Letras do Tesouro Nacional (LTN); (ii) Letras Financeiras do Tesouro (LFT); (iii) Notas do Tesouro Nacional – Série B (NTN-B) ou Série C (NTN-C).

10.11 Para operacionalização da GARANTIA FINANCEIRA a que se refere o item (v) da Subcláusula 10.4, o COMPRADOR outorgará poderes ao VENDEDOR para determinar ao(s) Banco(s) onde o COMPRADOR seja titular de conta(s) corrente(s) a transferência automática para a conta corrente do VENDEDOR dos valores suficientes à liquidação do débito em atraso, com os efeitos decorrentes da mora. A transferência de que trata esta Subcláusula terá precedência sobre saques do COMPRADOR.

CLÁUSULA 11ª – DA RESOLUÇÃO

11.1 Não obstante o caráter irrevogável e irretratável do CONTRATO, este poderá ser resolvido, a critério da parte adimplente, na ocorrência de qualquer das seguintes hipóteses:

Processos nº 48500.003092/2014-89 e 48500.003437/2015-85


VISTO

54

(i) não prestação das Garantias Financeiras deste CCESI no prazo de que tratam as Subcláusulas 10.4 e 10.5;

(ii) decretação da falência, dissolução ou liquidação judicial ou extrajudicial de uma das PARTES, observada a emissão de aviso ou notificação à outra PARTE para dar ciência do ocorrido;

(iii) na eventualidade de uma PARTE ter revogada qualquer autorização ou licença legal, governamental ou regulatória indispensável ao cumprimento das atividades e obrigações previstas no CONTRATO, inclusive, mas não se limitando, à concessão de serviço público, permissão, autorização ou registro;

(iv) atraso superior a 30 (trinta) dias no adimplemento da obrigação de reconstituição dos valores originalmente aportados de garantia de fiel cumprimento da(s) USINA(S);

(v) atraso superior a 180 (cento e oitenta) dias em qualquer um dos marcos de implantação da(s) USINA(S) constantes do(s) ATO(S) AUTORIZATIVO(S); e/ou

(vi) descumprimento de qualquer obrigação contratual por uma das PARTES. 11.2 Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nesta Cláusula, a PARTE adimplente deverá enviar notificação por escrito à outra PARTE e, caso o problema não seja sanado no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis contados do recebimento da notificação, facultará à PARTE adimplente a considerar resolvido o CONTRATO. 11.3 Estabelecida a resolução do CONTRATO, a PARTE inadimplente obriga-se a manter a PARTE adimplente isenta de quaisquer obrigações e responsabilidades nos termos do CONTRATO, observado o disposto na Subcláusula 12.1, responsabilizando-se também pelo pagamento de quaisquer ônus decorrentes de tal resolução. 11.4 A resolução do CONTRATO não libera as PARTES das obrigações devidas até a data do distrato e não afetará ou limitará qualquer direito que, expressamente ou por sua natureza, deva permanecer em vigor após a resolução ou que dela decorra.

CLÁUSULA 12ª – DA RESPONSABILIDADE E INDENIZAÇÃO

12.1 A PARTE que, por sua ação ou omissão, der causa à resolução do CONTRATO por incorrer nas hipóteses tratadas na Cláusula 10, ficará obrigada a pagar à outra PARTE, sem prejuízo de perdas e danos, penalidade de multa por resolução, limitada a um ano de faturamento, calculada de acordo com a fórmula abaixo descrita:

푀푢푙푡푎 = 푀푖푛 30% ∙ ∙ ∑ 푅퐹( ) ;∑ 푅퐹( ) (Eq. 12)

Onde: RF: valor da(s) RECEITA(S) FIXA(S) das USINA(S), vigente na data de resolução, expresso em R$/ano, nos termos da Cláusula 7ª; VECR: volume de ENERGIA(S) CONTRATADA(S) da(s) USINA(S), expresso em MWh, remanescente entre a data de resolução e a data de término do PERÍODO DE SUPRIMENTO; VEC: volume de ENERGIA CONTRATADA, expresso em MWh, relativo ao ano da resolução do CONTRATO; e

Processos nº 48500.003092/2014-89 e 48500.003437/2015-85


VISTO

55

Min: é a função mínimo que calcula o menor dentre dois valores. 12.2 A PARTE inadimplente deverá, no prazo máximo de trinta dias contados da data em que ocorrer a resolução, efetuar o pagamento do valor estipulado na Subcláusula 12.1.

12.2.1 O pagamento realizado após esse prazo será acrescido de juros de mora à taxa estipulada no item (b) da Subcláusula 9.2, calculados entre o décimo primeiro dia útil contado da data em que ocorrer a resolução e a data do efetivo pagamento.

12.3 Caso haja controvérsia com relação ao pagamento da penalidade prevista na Subcláusula 12.1, a questão deverá ser submetida ao processo de solução de controvérsia, na forma da Cláusula 13ª. 12.4 A responsabilidade de cada uma das PARTES no âmbito do CONTRATO estará, em qualquer hipótese, limitada aos montantes de danos que der causa. 12.5 Pelo descumprimento de qualquer obrigação de sua responsabilidade, o VENDEDOR e o COMPRADOR sujeitar-se-ão à aplicação das penalidades cabíveis, conforme a legislação aplicável, sem prejuízo da aplicação do disposto neste CONTRATO.

CLÁUSULA 13ª – DA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS

Uma controvérsia se inicia com a NOTIFICAÇÃO DE CONTROVÉRSIA de uma parte a outra. 13.1.1 Na eventualidade de ocorrerem controvérsias derivadas do CONTRATO, as PARTES

buscarão solucioná-las amigavelmente no prazo de até 15 dias úteis contados do recebimento da NOTIFICAÇÃO DE CONTROVÉRSIA.

13.2 Caso as controvérsias decorrentes do CONTRATO não sejam solucionadas na forma da Subcláusula 13.1, as PARTES deverão submetê-las ao processo de solução de conflitos por meio de arbitragem, nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, perante a Câmara [especificar a Câmara escolhida pelas PARTES], valendo a presente como cláusula compromissória.

CLÁUSULA 14ª – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR

14.1 Na ocorrência de um evento de caso fortuito ou força maior, nos termos do art. 393 do Código Civil, que afete ou impeça o cumprimento das obrigações contratuais, este CONTRATO permanecerá em vigor, mas a PARTE atingida pelo evento não responderá pelas consequências do não cumprimento de suas obrigações nos termos do CONTRATO, durante o período de ocorrência do evento e proporcionalmente aos seus efeitos.

14.1.1 No caso de a PARTE atingida ser o VENDEDOR, as implicações de que trata a Subcláusula 14.1 envolvem o não recebimento da RECEITA DE VENDA.

14.2 Nenhum evento de caso fortuito ou força maior eximirá a PARTE afetada de quaisquer de suas obrigações devidas anteriormente à ocorrência do respectivo evento ou que tenham se constituído antes dele, embora vençam durante o evento de caso fortuito ou força maior, em especial as obrigações financeiras, que deverão ser pagas nos prazos contratuais. O não cumprimento dos prazos implica incidência dos acréscimos moratórios previstos na Subcláusula 9.2. 14.3 A PARTE afetada que desejar invocar a ocorrência de caso fortuito ou força maior deverá adotar as seguintes medidas:

Processos nº 48500.003092/2014-89 e 48500.003437/2015-85


VISTO

56

(i) notificar a outra PARTE da ocorrência do evento de caso fortuito ou força maior, tão logo quanto possível, mas, em nenhuma circunstância, em prazo superior a cinco dias contados da data em que tiver tomado conhecimento de sua ocorrência, fornecendo descrição da natureza do evento, estimativa de sua duração e do impacto no desempenho de suas obrigações contratuais;

(ii) adotar as providências cabíveis para remediar ou atenuar as consequências de tal evento, visando retomar suas obrigações contratuais com a maior brevidade possível;

(iii) informar regularmente a outra PARTE a respeito de suas ações e de seu plano de ação para remediar e/ou minimizar tais consequências;

(iv) prontamente comunicar a outra PARTE do término do evento e de suas consequências; e (v) respaldar todos os fatos e ações com documentação ou registro disponível.

CLÁUSULA 15ª – DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1 O CONTRATO é celebrado em caráter irrevogável e irretratável pelo prazo de vigência definido na Cláusula 3ª, ressalvadas as disposições contidas na Cláusula 11ª. 15.2 O CONTRATO não poderá ser alterado, exceto por meio de aditamento escrito firmado pelas PARTES, observado o disposto nas disposições legais e regulamentares aplicáveis. 15.3 Ficam autorizadas cessões de direitos e/ou obrigações decorrentes do CONTRATO nos casos de reestruturação societária (cisão, fusão, incorporação, criação de subsidiária, etc.) do VENDEDOR e/ou do COMPRADOR, respeitadas as condições pactuadas no CONTRATO, notadamente a RECEITA DE VENDA. 15.4 No caso da mudança de titularidade da concessão, autorização ou permissão do VENDEDOR, observado o disposto no item (ii) da Subcláusula 15.7, e respeitadas as condições pactuadas no CONTRATO, fica prévia e expressamente assegurada a sub-rogação dos direitos e obrigações decorrentes do CONTRATO. 15.5 O VENDEDOR poderá ceder os direitos creditórios decorrentes do CONTRATO em garantia de contrato de financiamento ou empréstimo relacionado à geração de energia elétrica na(s)( USINA(S), até o limite que não comprometa a operacionalização e a continuidade da prestação do serviço.

15.5.1 O contrato de cessão de créditos deverá ser registrado em Cartório de Títulos e Documentos para ter eficácia perante terceiros.

15.6 Nenhum atraso ou tolerância, por qualquer das PARTES, relativamente ao exercício de qualquer direito, poder, privilégio ou recurso contido neste CONTRATO, será tido como passível de prejudicar tal direito, poder, privilégio ou recurso, nem será interpretado como renúncia a esse(s) ou novação da(s) obrigação(ões). 15.7 Sem prejuízo das demais obrigações previstas neste CONTRATO, as PARTES obrigam-se a:

(i) observar e cumprir rigorosamente toda a legislação aplicável aos seus negócios sociais e às atividades a serem desenvolvidas nos termos do CONTRATO;

(ii) obter e manter válidas e vigentes, durante o prazo de vigência do CONTRATO, todas as licenças e autorizações atinentes aos seus negócios sociais e/ou ao cumprimento das obrigações, inclusive no que diz respeito ao contrato de concessão, autorização ou permissão, assumidas no CONTRATO, exceto se tal situação for modificada por AUTORIDADE COMPETENTE e, nesse

Processos nº 48500.003092/2014-89 e 48500.003437/2015-85


VISTO

57

caso, as PARTES obrigam-se a adotar uma alternativa contratual que preserve os efeitos econômico-financeiros do CONTRATO em conformidade com o originalmente pactuado; e

(iii) informar a outra PARTE, no prazo máximo de 48 horas contado da data do conhecimento do evento, sobre quaisquer eventos, de qualquer natureza, que possam representar uma ameaça ao cumprimento integral e pontual das obrigações assumidas neste CONTRATO.

15.8 O VENDEDOR obriga-se a não celebrar quaisquer contratos de venda de ENERGIA, nem aditar os ora existentes, com o intuito de assumir quaisquer compromissos de suprimento ou fornecimento de ENERGIA em montantes que impeçam ou inviabilizem a disponibilização e venda da ENERGIA CONTRATADA nos termos do CONTRATO. 15.9 Qualquer aviso ou outra comunicação de uma parte a outra a respeito do CONTRATO será feita por escrito, em língua portuguesa, e poderá ser entregue ou enviada por correio registrado, fac-símile ou meio eletrônico, em qualquer caso com prova formal do seu recebimento, ao endereço e em atenção dos representantes, a saber:

Se para o VENDEDOR: A/C: Tel.: Fax.:

E-mail: Se para o COMPRADOR: A/C: Tel.: Fax:

E-mail: 15.10 Na hipótese de qualquer das disposições previstas neste CONTRATO vier a ser declarada ilegal, inválida ou inexequível, as disposições remanescentes não serão afetadas, permanecendo em plena vigência e aplicação e, nessa hipótese, as PARTES se obrigam, desde já, a adotar uma disposição que a substitua e que atenda aos objetivos da disposição considerada ilegal, inválida ou inexequível, e que mantenha, tanto quanto possível, em todas as circunstâncias, o equilíbrio dos interesses comerciais das PARTES. 15.11 O CONTRATO e seus eventuais aditamentos ou alterações deverão ser homologados pela ANEEL, nos prazos estabelecidos em regulamento específico. 15.12 Este CONTRATO é reconhecido pelas PARTES como título executivo, na forma do Art. 585, inciso II, do Código de Processo Civil Brasileiro, para efeito de cobrança dos valores devidos. 15.13 Este CONTRATO será regido e interpretado, em todos os seus aspectos, de acordo com as leis brasileiras. 15.14 Observado o disposto na Cláusula 15, fica eleito o Foro da Comarca do COMPRADOR, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para a finalidade específica de adoção de eventuais medidas coercitivas ou cautelares entendidas como necessárias pelas PARTES, bem como

Processos nº 48500.003092/2014-89 e 48500.003437/2015-85


VISTO

58

para a eventual execução de sentença arbitral ou o ingresso de pedido de decretação de nulidade de sentença arbitral. E, por estarem assim justas e contratadas, as PARTES celebram o presente instrumento. _____________________ , ______ , de _______________ de __________ .

(Local) (Dia) (Mês) (Ano) VENDEDOR: ________________________________ ________________________________ Nome: Nome: Cargo: Cargo: RG: RG: CPF/MF: CPF/MF: COMPRADOR: ________________________________ ________________________________ Nome: Nome: Cargo: Cargo: RG: RG: CPF/MF: CPF/MF: TESTEMUNHAS: _________________________________ ___________________________________ Nome: Nome: RG: RG: CPF/MF: CPF/MF:

Processos nº 48500.003092/2014-89 e 48500.003437/2015-85


VISTO

59


APÊNDICE I DO CCESI DEFINIÇÕES

ACORDO OPERATIVO: Documento a ser estabelecido pelas PARTES, que tem por objeto definir as condições gerais e os procedimentos acordados entre o COMPRADOR e o VENDEDOR, especialmente no que diz respeito aos testes e à operação e manutenção na fase de OPERAÇÃO COMERCIAL da USINA, tendo em vista práticas mutuamente acordadas, os LIMITES TÉCNICOS e outras Cláusulas do CONTRATO. Deverá explicitar os mecanismos de aferição e acompanhamento, pelo COMPRADOR, da indisponibilidade da(s) USINA(S), bem como conter uma descrição dos procedimentos operacionais a serem obedecidos pelas PARTES, devendo conter, e não se limitando a isso, os seguintes tópicos: LIMITES TÉCNICOS, registro de operação e manutenção, comunicação operacional, protocolos de teste, requerimento de dados e informações, com os respectivos prazos, procedimentos para disponibilização de registros operacionais, procedimentos para ORDEM DE DESPACHO, declarações de POTÊNCIA HORÁRIA DECLARADA pelo VENDEDOR e critérios para a elaboração da programação de geração de ENERGIA. AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO: Titular de concessão, permissão ou autorização de serviços e instalações de distribuição para fornecer ENERGIA ELÉTRICA a consumidor final, exclusivamente de forma regulada. ANEEL: Agência Nacional de Energia Elétrica, autarquia sob regime especial instituída pela Lei no 9.427, de 1996, modificada pela Lei no 10.848, de 2004, responsável pela regulação, controle e fiscalização dos serviços e instalações de energia elétrica. ATO AUTORIZATIVO: Ato de outorga de autorização para geração de ENERGIA ELÉTRICA emitido pela ANEEL, nos termos da delegação de competência conferida pelo Decreto no 4.932/2003, com a redação dada pelo Decreto no 4.970/2004, compreendendo todas as centrais geradoras previstas no PROJETO DE REFERÊNCIA, independentemente da respectiva potência instalada. AUTORIDADE COMPETENTE: Qualquer entidade governamental que tenha competência para interferir neste CONTRATO ou nas atividades das PARTES. CESSÃO DE CDB: Contrato pelo qual o COMPRADOR cede e transfere ao VENDEDOR os direitos creditórios do capital e rendimentos oriundos do depósito a prazo representados pelos Certificados de Depósitos Bancários – CDB emitidos por uma instituição financeira. CESSÃO DE CCC: Contrato pelo qual o COMPRADOR cede e transfere ao VENDEDOR, em caráter pró-solvendo, os direitos creditórios de reembolso da Conta CCC gerida pela ELETROBRAS, mantida a responsabilidade solidária do COMPRADOR em caso de inadimplemento no pagamento ao VENDEDOR. COMPRADOR: AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO contratante. CONTRATO ou CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E POTÊNCIA NOS SISTEMAS ISOLADOS - CCESI: Contrato Bilateral celebrado entre VENDEDOR e COMPRADOR, no âmbito dos SISTEMAS ISOLADOS. CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS - CCG: Contrato firmado entre as PARTES e instituição financeira (BANCO GESTOR), que estabelece a forma de cumprimento das obrigações relativas ao pagamento previsto no CONTRATO, constituindo o Anexo III ao presente.

Processos nº 48500.003092/2014-89 e 48500.003437/2015-85


VISTO

60

CUSTO VARIÁVEL UNITÁRIO – CVU: Valor, expresso em R$/MWh, que engloba os custos operacionais variáveis da USINA. DATA DE ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL: Data e hora do início da operação comercial da USINA, constante de despacho da Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração (SFG) da ANEEL, nos termos da Resolução Normativa nº 583, de 22 de outubro de 2013. DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO: Data inicial do PERÍODO DE SUPRIMENTO, prevista para o início da disponibilização da POTÊNCIA e ENERGIA pelo VENDEDOR. DIRETRIZES: Portaria MME nº 600, de 30 de junho de 2010, e suas alterações, que estabelece as diretrizes para realização do LEILÃO. DOCUMENTO DE COBRANÇA: Documento fiscal e/ou comercial, previsto na legislação vigente, emitido pelo VENDEDOR em face do COMPRADOR, para cobrança da ENERGIA CONTRATADA. EDITAL: Documento que disciplina o processo licitatório. ENERGIA ELÉTRICA ou ENERGIA: Quantidade de energia elétrica ativa durante qualquer período de tempo, expressa em Watt-hora (Wh) ou seus múltiplos. ENERGIA CONTRATADA: Montante de energia elétrica (MWh) relativo à USINA/Localidade constante do objeto do CONTRATO, equivalente à energia (MWmédio) multiplicada pelo número de horas do PERÍODO DE SUPRIMENTO (h). ENERGIA FATURADA: Montante de energia a ser remunerado pelo COMPRADOR ao VENDEDOR, expresso em MWh, obtida de SISTEMA DE MEDIÇÃO. EPE: Empresa de Pesquisa Energética, criada por meio do Decreto nº 5.184, de 16 de agosto de 2004, que tem por finalidade prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do setor energético, tais como energia elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados, carvão mineral, fontes energéticas renováveis e eficiência energética, dentre outras. INSTALAÇÃO DE INTERESSE RESTRITO DO VENDEDOR: Os equipamentos elétricos usados para a transmissão de ENERGIA da USINA, incluindo o SISTEMA DE MEDIÇÃO DE ENERGIA e os sistemas de proteção, comando, controle e de comunicação. FIANÇA BANCÁRIA: Garantia fidejussória para cumprimento das obrigações dos COMPRADORES estabelecidas no CCESI, tendo uma instituição financeira na condição de Fiadora; GARANTIA FINANCEIRA: Instrumento jurídico-financeiro que estabelece condições para o fiel cumprimento das obrigações de pagamento da ENERGIA CONTRATADA pelo COMPRADOR. IPCA: Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). LEILÃO: Processo licitatório para compra e venda de energia nos sistemas isolados, regido pelo Edital de LEILÃO nº 02/2016-ANEEL e seus documentos correlatos. LIMITES TÉCNICOS: Limites operacionais da USINA que serão definidos durante a elaboração do ACORDO OPERATIVO. MÊS CONTRATUAL: Todo e qualquer mês do calendário civil durante o PERÍODO DE SUPRIMENTO.

Processos nº 48500.003092/2014-89 e 48500.003437/2015-85


VISTO

61

NOTIFICAÇÃO DE CONTROVÉRSIA: Documento formal destinado a comunicar às PARTES as controvérsias que versem sobre as disposições do CONTRATO e/ou a elas relacionadas. ORDEM DE DESPACHO: Ação ou direito do COMPRADOR de exercer as seguintes ações: i. controlar, direta ou indiretamente, manual ou automaticamente, verbal ou formalmente, programada ou intempestivamente, a POTÊNCIA HORÁRIA DECLARADA, de forma a iniciar, aumentar, reduzir ou cessar o fornecimento de ENERGIA ao sistema elétrico do COMPRADOR, reduzir ou aumentar o nível de tensão no barramento da USINA do VENDEDOR; e ii. distribuir os requisitos totais de potência elétrica do sistema elétrico do COMPRADOR entre as diferentes fontes de potência disponíveis, de forma a otimizar a economia global das fontes, de acordo com os custos incrementais dessas fontes e ou perdas incrementais no sistema elétrico do COMPRADOR e considerações de fluxo ótimo de potência elétrica, observados os LIMITES TÉCNICOS. PARTE: Dependendo do contexto, o COMPRADOR ou o VENDEDOR. PERÍODO DE SUPRIMENTO: Corresponde ao intervalo de tempo do suprimento da ENERGIA E POTÊNCIA CONTRATADAS, definido na Cláusula 4ª do CONTRATO. PONTO DE ENTREGA DE POTÊNCIA E ENERGIA: Ponto físico no qual é realizada a interconexão elétrica entre a USINA e o sistema elétrico do COMPRADOR. POTÊNCIA: Quantidade de energia elétrica solicitada na unidade de tempo, expressa em MW. POTÊNCIA CONTRATADA: Quantidade mínima de POTÊNCIA que o VENDEDOR deverá disponibilizar ao COMPRADOR. POTÊNCIA HORÁRIA DECLARADA: Parcela da POTÊNCIA associada prevista pelo VENDEDOR como disponível nos PONTOS DE ENTREGA DE POTÊNCIA e ENERGIA, para cada hora do dia, de acordo com os procedimentos a serem estabelecidos no ACORDO OPERATIVO. POTÊNCIA INSTALADA: Capacidade bruta (kW) da USINA, definida pelo somatório das potências elétricas ativas nominais das unidades geradoras principais da central geradora. Excluem-se da POTÊNCIA INSTALADA os equipamentos de geração de fonte renovável de energia, complementares à USINA no intuito da redução do custo de geração, instalados a critério do VENDEDOR e não previstos no PROJETO ou no PROJETO ALTERNATIVO. PROJETO ou PROJETO DE REFERÊNCIA: Descrição de solução de suprimento de energia elétrica para atendimento aos consumidores do COMPRADOR localizados nos SISTEMAS ISOLADOS, por meio de sistemas de geração, conforme diretrizes do MME, elaborado pelo COMPRADOR e habilitado tecnicamente pela EPE. PROJETO ALTERNATIVO: Projeto de autoria da VENDEDORA, substituto ao PROJETO DE REFERÊNCIA, habilitado tecnicamente pela EPE e que também contempla solução de suprimento de energia elétrica para os mesmos consumidores do COMPRADOR atendidos pelo PROJETO DE REFERÊNCIA. RECEITA DE VENDA: Receita associada ao CONTRATO, definida nos termos da Cláusula 9ª. RECEITA ANUAL FIXA: Valor de remuneração anual de cada USINA apresentado pelo VENDEDOR no LEILÃO, expresso em R$/ano, para remunerar os custos de investimento e os custos fixos de operação e manutenção. RESCISÃO: Término antecipado do CONTRATO.

Processos nº 48500.003092/2014-89 e 48500.003437/2015-85


VISTO

62

SISTEMAS ISOLADOS: Sistemas elétricos de serviço público de distribuição de energia elétrica que, em sua configuração normal, não estejam eletricamente conectados ao Sistema Interligado Nacional – SIN, por razões técnicas ou econômicas. SISTEMA DE MEDIÇÃO: Conjunto de medidores e equipamentos auxiliares para a medição da ENERGIA ELÉTRICA entregue ao COMPRADOR. TRIBUTOS: Todos os impostos, taxas e contribuições, incidentes sobre o objeto do CONTRATO, excluído qualquer outro existente ou que venha a ser criado sobre o lucro líquido ou resultado de qualquer das PARTES. Tal exclusão abrange, não estando limitada a, o imposto sobre a renda da pessoa jurídica, a contribuição social sobre o lucro e impostos ou contribuições sobre movimentações financeiras; USINA: Instalação industrial destinada à produção de ENERGIA ELÉTRICA. VENDEDOR: Titular de concessão ou autorização para a geração de energia elétrica que tenha energia negociada no LEILÃO e assinado o CONTRATO.

Processos nº 48500.003092/2014-89 e 48500.003437/2015-85


VISTO

63


APÊNDICE II DO CCESI - PARÂMETROS DA CONTRATAÇÃO

USINA A - REFERÊNCIAS TÉCNICAS E COMERCIAIS

1. Nome da USINA: ___________________; 2. Município: Nome do Município, Estado; 3. Localidade: __________________________________ 4. PONTO DE ENTREGA: ___________________________ 5. Tipo de combustível:___________________________ 6. Potência Instalada: _______________ MW

a) POTÊNCIA da unidade geradora 01: .......... MW b) POTÊNCIA da unidade geradora 02: .......... MW ... n) POTÊNCIA da unidade geradora n: .......... MW

7. Data prevista para a entrada em operação comercial das unidades geradoras: a) Unidade geradora 01: ....../....../...... b) Unidade geradora 02: ....../....../...... ... n) Unidade geradora n: ....../....../......

8. Indisponibilidade Programada – IP: ........%; 9. Taxa Equivalente de Indisponibilidade Forçada – TEIF: ........%; 10. Fator de Capacidade Máxima: ..........% 11. Disponibilidade máxima da USINA: ............ MW 12. Inflexibilidade declarada da USINA: ........... MWmédios

Processos nº 48500.003092/2014-89 e 48500.003437/2015-85


VISTO

64

USINA N - REFERÊNCIAS TÉCNICAS E COMERCIAIS

1. Nome da USINA: ___________________; 2. Município: Nome do Município, Estado; 3. Localidade: __________________________________ 4. PONTO DE ENTREGA: ___________________________ 5. Tipo de combustível:___________________________ 6. Potência Instalada: _______________ MW

a) POTÊNCIA da unidade geradora 01: .......... MW b) POTÊNCIA da unidade geradora 02: .......... MW ... n) POTÊNCIA da unidade geradora n: .......... MW

7. Data prevista para a entrada em operação comercial das unidades geradoras: a) Unidade geradora 01: ....../....../...... b) Unidade geradora 02: ....../....../...... ... n) Unidade geradora n: ....../....../......

8. Indisponibilidade Programada – IP: ........%; 9. Taxa Equivalente de Indisponibilidade Forçada – TEIF: ........%; 10. Fator de Capacidade Máxima: ..........% 11. Disponibilidade máxima da USINA: ............ MW 12. Inflexibilidade declarada da USINA: ........... MWmédios


57

APÊNDICE III DO CCESI

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE PAGAMENTO,

VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS Pelo presente:

1. a [.........], com sede na Rua ................, nº ....., na Cidade de ................, Estado de ......................., inscrita no CNPJ sob o nº ............, empresa concessionária de serviço público de DISTRIBUIÇÃO de energia elétrica, titular do [Contrato de Concessão de Distribuição nº. ***, de ** de ******* de ****], [da concessão de distribuição de energia elétrica reagrupada nos termos da Resolução ANEEL nº. ****, de *** de ****** de ****, e prorrogada nas condições da Portaria MME nº. ****, de *** de ****** de ****],doravante denominada COMPRADOR;

2. a [.........], com sede na Rua ................, nº ....., na Cidade de .................., Estado de

........................................, inscrita no CNPJ sob o nº .................., empresa concessionária/permissionária/autorizada/registrada (definir e detalhar, conforme a condição do VENDEDOR), denominada simplesmente VENDEDOR; e

3. o Banco [......] , inscrito no CNPJ/MF sob o n.º .......... com sede na Rua ........, nº ...., na Cidade de .........,

Estado de ........................................denominado BANCO GESTOR; todos neste ato representados nos termos de seus instrumentos societários, por seus representantes legais ao final assinados, e em conjunto denominados PARTES; CONSIDERANDO QUE:

(a) em decorrência de certame licitatório para aquisição de energia elétrica e potência nos SISTEMAS ISOLADOS (“LEILÃO”), realizado em .. de ........ de 2016, conforme o Edital do Leilão nº. 02/2016-ANEEL, o COMPRADOR e o VENDEDOR assinaram CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS SISTEMAS ISOLADOS - CCESI, o qual trata do suprimento de energia elétrica visando ao atendimento do mercado consumidor da área de concessão do COMPRADOR;

(b) conforme a regulamentação do setor elétrico, o COMPRADOR tem como uma de suas prioridades o pagamento do suprimento de energia elétrica, para a devida prestação do serviço público de distribuição;

(c) o CCESI prevê a assinatura do presente instrumento jurídico-financeiro com a finalidade de garantir o cumprimento das obrigações do COMPRADOR, em especial quanto aos pagamentos a serem feitos ao VENDEDOR;

(d) para viabilizar os pagamentos mencionados, o BANCO GESTOR deverá executar as atividades previstas no instrumento; e

Processos nº 48500.003092/2014-89 e 48500.003437/2015-85

58PROCURADORIA

GERAL/ANEEL VISTO

(e) o(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) emitido(s) em nome da(s) filial(is) do VENDEDOR ou do COMPRADOR, com sede(s): na Rua ____________, Município de ___________, Estado de _____________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº _______________, e na Rua ____________, Município de ___________, Estado de _____________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº _______________(Somente no caso de emissão por filial(is) do VENDEDOR ou para filial do COMPRADOR.);

resolvem celebrar o presente Contrato de Constituição de Garantia de Pagamento, Via Vinculação de Receitas (“CCG”), que passa a fazer parte integrante e inseparável do CCESI, regendo-se pelas Cláusulas e disposições a seguir estipuladas. CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS DEFINIÇÕES 1.1. Para fins de permitir o entendimento e a precisão da terminologia técnica empregada no CCG, fica desde já

acordado entre as PARTES o conceito dos seguintes vocábulos e expressões:

I. BANCO GESTOR: instituição Financeira, sem vinculação societária, direta ou indireta, com COMPRADOR ou VENDEDOR, contratada pelo COMPRADOR com a anuência do VENDEDOR, para a centralização e administração do fluxo de recursos da CONTA CENTRALIZADORA, da CONTA VINCULADA e da CONTA RESERVA, na forma prevista no CCG, para fins de pagamento dos valores indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA;

II. CCESI: CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E POTÊNCIA NOS SISTEMAS

ISOLADOS - Contrato Bilateral celebrado entre VENDEDOR e COMPRADOR, no âmbito dos SISTEMAS ISOLADOS;

III. CONTA CENTRALIZADORA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO

GESTOR, na Agência nº....., sob o nº ....., utilizada para centralizar parte do produto da cobrança da tarifa de fornecimento de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, cujo fluxo mensal de recursos deve equivaler a, no mínimo, 1,1 vezes do valor do DOCUMENTO DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, movimentável unicamente pelo BANCO GESTOR;

IV. CONTA MOVIMENTO: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, na

Agência nº....., sob o nº ....., de livre movimentação do COMPRADOR, ou qualquer outra conta corrente que o COMPRADOR venha a indicar por simples comunicação ao BANCO GESTOR;

V. CONTA RESERVA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, cuja

abertura e manutenção serão exigidas no caso de inadimplência no pagamento dos valores indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA;

VI. CONTA DO VENDEDOR: Conta bancária de titularidade do (da filial do) VENDEDOR utilizada para

recebimento dos recursos oriundos dos pagamentos indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA, nos termos da Subcláusula 3.3.1;

Processos nº 48500.003092/2014-89 e 48500.003437/2015-85

59PROCURADORIA

GERAL/ANEEL VISTO

VII. CONTA VINCULADA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, na

Agência nº....., sob o nº ....., a qual receberá transferência de parcela dos recursos da CONTA CENTRALIZADORA para pagamento dos valores indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA, movimentável unicamente pelo BANCO GESTOR em cumprimento às determinações do VENDEDOR e na forma do CCG;

VIII. DOCUMENTO DE COBRANÇA: Documento fiscal e/ou comercial, previsto na legislação vigente, emitido

pelo VENDEDOR em face do COMPRADOR, nos termos do CCESI; e 1.2. Quaisquer termos utilizados neste Instrumento, mas não definidos no presente, terão os significados

estabelecidos no CCESI. CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 2.1. O CCG tem por objeto estabelecer os termos e as condições de cumprimento da obrigação de pagamento

do COMPRADOR para com o VENDEDOR, conforme definido no CCESI, mediante:

I. a vinculação de parte da receita do COMPRADOR em favor do VENDEDOR; e II. a regulamentação de todos os termos e condições segundo os quais o BANCO GESTOR irá atuar

como banco mandatário, depositário e responsável pela centralização e administração de fluxos de recursos da CONTA CENTRALIZADORA, da CONTA VINCULADA e da CONTA RESERVA, para fins de pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA.

2.2. A constituição da CONTA CENTRALIZADORA e da CONTA VINCULADA, com os direitos e as obrigações

dela decorrentes, incluindo o mecanismo de vinculação de receita, para efeito do CCG, somente deverá ser exigida 60 dias antes da data de início do suprimento previsto no CCESI.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO DE RECEITA E PAGAMENTO 3.1. Para assegurar o cumprimento das obrigações de pagamento assumidas pelo COMPRADOR no CCESI, e

observadas as condições previstas nas Cláusulas Quarta e Quinta, o COMPRADOR vincula ao VENDEDOR, em caráter irrevogável e irretratável, até a final liquidação de todas as obrigações, parcela dos recursos resultantes do recebimento das tarifas de fornecimento de serviços públicos de distribuição de energia elétrica depositados na CONTA CENTRALIZADORA.

3.2. A receita a ser vinculada para pagamento mensal do DOCUMENTO DE COBRANÇA será:

I. exclusivamente a correspondente a 1,1 vezes os valores indicados no DOCUMENTO DE COBRANÇA, considerando sua data de vencimento, e deduzidos de eventuais valores relativos a montantes controversos, nos termos do CCESI;

II. retirada da CONTA CENTRALIZADORA e depositada na CONTA VINCULADA pelo BANCO GESTOR, conforme as condições e os períodos definidos entre COMPRADOR e BANCO GESTOR.

Processos nº 48500.003092/2014-89 e 48500.003437/2015-85

60PROCURADORIA

GERAL/ANEEL VISTO

3.3. O pagamento integral do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será caracterizado pela transferência da

receita prevista na Subcláusula 3.2 para a CONTA DO VENDEDOR, complementada, se for o caso, com receita proveniente da CONTA RESERVA.

3.3.1. A CONTA DO VENDEDOR utilizada para recebimento dos recursos oriundos dos pagamentos indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA será a conta corrente mantida no Banco ........., Agência nº....., sob o nº .....

3.4. Para garantia do cumprimento das obrigações aqui previstas, e como indicativo de liquidez e capacidade

de pagamento, o COMPRADOR se obriga a manter, na CONTA CENTRALIZADORA, um fluxo de recursos mensal no valor equivalente a 1,1 vezes do valor do DOCUMENTO DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, tudo conforme disposto no CCG.

3.5. Caso não se verifique em determinado mês, condicionada esta ocorrência a uma única vez ao ano, o fluxo

de recursos de que trata a Subcláusula 3.4, haverá um período de carência de um mês para que o COMPRADOR destine parcela suficiente de seus recursos para cumprimento desta obrigação do CCG.

CLÁUSULA QUARTA - ADMINISTRAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS 4.1. As contas CENTRALIZADORA, VINCULADA e RESERVA serão movimentadas unicamente pelo BANCO

GESTOR, nos termos e parâmetros do CCG, sendo que a CONTA VINCULADA e a CONTA RESERVA serão utilizadas unicamente para pagamento ao VENDEDOR.

4.2. Na movimentação da CONTA CENTRALIZADORA, deverá ser observada a seguinte prioridade:

I. transferência para a CONTA VINCULADA, limitada a 1,1 vezes os valores indicados no DOCUMENTO DE COBRANÇA, conforme a data de vencimento; e

II. transferências para a CONTA RESERVA, nos termos da Cláusula Quinta. 4.3. Após a constatação, pelo BANCO GESTOR, de que o saldo da CONTA VINCULADA assegura o

pagamento da parcela vincenda do DOCUMENTO DE COBRANÇA o saldo remanescente da CONTA CENTRALIZADORA será transferido para a CONTA MOVIMENTO, cujos recursos serão livres de quaisquer ônus e poderão ser cedidos ou vinculados a terceiros em garantia e/ou em outras operações do COMPRADOR.

4.4. Caso na data de vencimento do DOCUMENTO DE COBRANÇA não existir saldo suficiente na CONTA

VINCULADA para seu pagamento integral, o BANCO GESTOR deverá:

I. realizar a transferência do montante disponível na CONTA VINCULADA para a CONTA DO VENDEDOR; e

Processos nº 48500.003092/2014-89 e 48500.003437/2015-85

61PROCURADORIA

GERAL/ANEEL VISTO

II. bloquear a CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA CENTRALIZADORA e a CONTA VINCULADA, até a quitação total da dívida, incluindo os encargos moratórios conforme definido na Cláusula 9 do CCESI.

4.5. Caso o COMPRADOR tenha constituído CONTA RESERVA, e se na data de vencimento do

DOCUMENTO DE COBRANÇA não existir saldo suficiente na CONTA VINCULADA para seu pagamento integral, o BANCO GESTOR deverá:

I. realizar a transferência do montante disponível na CONTA VINCULADA para a CONTA DO

VENDEDOR; II. realizar a transferência do montante necessário da CONTA RESERVA para a CONTA DO

VENDEDOR; e III. se não existir saldo suficiente na CONTA RESERVA, o BANCO GESTOR deverá bloquear a CONTA

CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA CENTRALIZADORA e a CONTA VINCULADA, até a quitação total da dívida e a recomposição do saldo da CONTA RESERVA.

4.6. Após o pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, os eventuais recursos remanescentes na

CONTA VINCULADA deverão ser automaticamente transferidos para a CONTA MOVIMENTO. 4.7. O COMPRADOR e o VENDEDOR aceitam e concordam que:

I. os recursos depositados na CONTA CENTRALIZADORA, na CONTA VINCULADA e na CONTA

RESERVA somente poderão ser movimentados para operações de crédito e débito mediante Ordens de Transferências, DOCs ou TEDs pelo BANCO GESTOR;

II. em decorrência do disposto no CCG, não serão emitidos talonários de cheques ou cartões de débito; e

III. não lhe serão disponibilizados quaisquer outros meios de movimentação da CONTA CENTRALIZADORA, da CONTA VINCULADA, ou da CONTA RESERVA.

CLÁUSULA QUINTA – DA CONTA RESERVA 5.1 O COMPRADOR será obrigado a constituir os valores da CONTA RESERVA no BANCO GESTOR caso

seja configurada inadimplência no pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, caracterizada esta por:

I. uma ausência de pagamento em um dos DOCUMENTOS DE COBRANÇA, para quaisquer vencimentos, durante um período de doze meses; ou

II. duas ocorrências do período de carência referido na Subcláusula 3.5. 5.2 Na CONTA RESERVA, movimentável exclusivamente pelo BANCO GESTOR, na forma do CCG, deverão

ser mantidos recursos equivalentes a 20% (vinte por cento) do valor do DOCUMENTO DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, visando a assegurar seu integral pagamento.

Processos nº 48500.003092/2014-89 e 48500.003437/2015-85

62PROCURADORIA

GERAL/ANEEL VISTO

5.3 O valor depositado na CONTA RESERVA permanecerá bloqueado pelo BANCO GESTOR durante o prazo

mínimo de 12 (doze) meses, após o que será liberado ao COMPRADOR caso não haja, nesse período, caracterização de inadimplência de qualquer DOCUMENTO DE COBRANÇA, em qualquer vencimento.

5.4 O valor da CONTA RESERVA deverá ser constituído e recomposto por meio de bloqueio dos valores

depositados na CONTA CENTRALIZADORA e transferidos para a CONTA RESERVA. 5.5 O COMPRADOR poderá aplicar, por sua conta e risco, os recursos depositados na CONTA RESERVA em

títulos e valores mobiliários emitidos ou, direta ou integralmente, garantidos ou segurados pelo governo do Brasil ou qualquer agência ou órgão deste, ou, ainda, pelo Banco Central do Brasil, ou fundos de investimentos lastreados nesses títulos e valores mobiliários. As aplicações deverão obedecer a proporção de 100% (cem por cento) em títulos e valores mobiliários em moeda nacional ou em CDB de Bancos de primeira linha, bem como permanecerão bloqueadas conforme acima mencionado.

5.6 As aplicações financeiras e os títulos eventualmente adquiridos pelo COMPRADOR, na forma do

parágrafo anterior, ficam a partir da data de suas aquisições/aplicações caucionadas exclusivamente aos fins previstos nesta Cláusula Quinta.

5.7 O COMPRADOR deverá recompor a CONTA RESERVA na hipótese de se verificarem quaisquer perdas

ou diminuição dos recursos nela depositados em virtude das aplicações realizadas pelo COMPRADOR nos termos da Subcláusula 5.5.

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DO VENDEDOR E DO COMPRADOR 6.1. São obrigações do VENDEDOR:

I. enviar mensalmente ao COMPRADOR o DOCUMENTO DE COBRANÇA original, com cópia ao BANCO GESTOR, com a indicação da data de vencimento e respectivo valor, observado o prazo de, no mínimo, cinco dias úteis anteriormente à data do vencimento;

II. indicar ao BANCO GESTOR os dados bancários para recebimento dos recursos financeiros tratados neste instrumento, mantendo-os devidamente atualizados; e

III. responder civil e penalmente por qualquer prejuízo que venha a causar ao COMPRADOR, em decorrência de emissão de DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA em desacordo com o CCESI, em relação aos prazos e valores devidos.

6.2. São obrigações do COMPRADOR:

I. autorizar o BANCO GESTOR a reter e transferir à conta e ordem do VENDEDOR, para a CONTA DO VENDEDOR, os recursos financeiros necessários ao pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, nos montantes e prazos estipulados no CCESI;

Processos nº 48500.003092/2014-89 e 48500.003437/2015-85

63PROCURADORIA

GERAL/ANEEL VISTO

II. informar imediatamente ao VENDEDOR qualquer alteração ocorrida em seu padrão de arrecadação em relação ao fluxo de recursos da CONTA CENTRALIZADORA;

III. nomear novo BANCO GESTOR, no prazo de trinta dias após o recebimento de notificação de desistência de atuação do atual BANCO GESTOR, ou por solicitação do VENDEDOR, em caso de descumprimento por parte do BANCO GESTOR, das suas obrigações estipuladas no CCG;

IV. adotar todas as providências cabíveis para a manutenção do BANCO GESTOR até a assunção de novo BANCO GESTOR, para que não haja a interrupção das atividades previstas no CCG; e

V. não alienar, ceder, transferir, dispor, empenhar ou por qualquer forma, gravar os recursos relativos à CONTA VINCULADA;

VI. informar ao BANCO GESTOR, no prazo de 24 horas após o recebimento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, a existência de montantes em relação aos quais o COMPRADOR tenha questionado a respectiva certeza e liquidez.

6.3. Em qualquer caso de substituição do BANCO GESTOR, o COMPRADOR deverá comunicar o

VENDEDOR com 15 (quinze) dias úteis de antecedência. 6.4. Desde que não haja conflitos com o disposto no CCESI e no CCG, nem possibilidade de prejuízo ao

devido pagamento dos valores constantes do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, e conforme os prazos e condições cabíveis, o COMPRADOR e o VENDEDOR poderão acordar com o BANCO GESTOR eventuais ajustes operacionais à sistemática prevista no presente instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO BANCO GESTOR 7.1. São obrigações do BANCO GESTOR:

I. executar todos os atos e procedimentos previstos contratualmente para assegurar a vinculação da receita do COMPRADOR e sua transferência ao VENDEDOR, respondendo civil e penalmente por qualquer dano ou prejuízo que venha a causar ao COMPRADOR e/ou ao VENDEDOR em decorrência do descumprimento de suas obrigações;

II. não acatar ordem, seja do VENDEDOR ou do COMPRADOR, no que se refere à vinculação e transferência de receita, em desacordo com o CCG;

III. informar imediatamente ao VENDEDOR, o descumprimento, por parte do COMPRADOR, de qualquer obrigação referente à vinculação de recursos prevista no CCG;

IV. utilizar os valores depositados na CONTA CENTRALIZADORA conforme previsto no CCG; V. monitorar o saldo da CONTA CENTRALIZADORA, visando ao cumprimento das condições previstas

no CCG e, caso necessário, comunicar as demais PARTES para a adoção das medidas cabíveis; VI. efetuar a transferência dos recursos depositados na CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA

VINCULADA, sem custos para o COMPRADOR, até o montante relativo à parcela vincenda do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, respeitados os procedimentos definidos no item II da Subcláusula 3.2 do CCG;

Processos nº 48500.003092/2014-89 e 48500.003437/2015-85

64PROCURADORIA

GERAL/ANEEL VISTO

VII. transferir os recursos retidos, na forma da Cláusula Quarta, sem custos para o COMPRADOR, para a CONTA DO VENDEDOR, limitado aos valores das respectivas parcelas do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, respeitados os procedimentos definidos no item II da Subcláusula 3.2 do CCG, e observadas as respectivas datas de vencimento;

VIII. transferir o valor constante da CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA MOVIMENTO, sem custos para o COMPRADOR, somente após o saldo da CONTA VINCULADA assegurar o pagamento total mensal das obrigações do COMPRADOR, constantes do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, conforme a Cláusula Quarta; e

IX. não reconhecer todo DOCUMENTO DE COBRANÇA emitido pelo VENDEDOR cujos dados bancários estejam em desacordo com o disposto na Subcláusula 3.3.1.

7.2. Em relação ao previsto no item VII da Subcláusula 7.1 do CCG, caso na data de vencimento do(s)

DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente na CONTA VINCULADA, o BANCO GESTOR deverá observar o disposto nas Subcláusulas 4.4 e 4.5.

7.3. O VENDEDOR aceita e reconhece que o BANCO GESTOR não será responsável pela insuficiência de

fundos na CONTA CENTRALIZADORA, que o impossibilite de cumprir integralmente o previsto neste instrumento, salvo quando a insuficiência decorrer de ação ou omissão culposa atribuível ao BANCO GESTOR.

7.4. O BANCO GESTOR, sempre que solicitado, deverá fornecer ao VENDEDOR, informações que atestem a

manutenção de fluxo de recursos de que trata a Subcláusula 3.4. 7.5. O BANCO GESTOR se obriga a notificar o COMPRADOR e o VENDEDOR, com 120 (cento e vinte) dias

de antecedência, sua intenção de não mais atuar como BANCO GESTOR, permanecendo, entretanto, no exercício de suas funções até que o novo BANCO GESTOR tenha celebrado um contrato de adesão ao CCG, por meio do qual se sub-rogará nos direitos e obrigações do BANCO GESTOR substituído.

CLÁUSULA OITAVA – AUTORIZAÇÕES E PROCURAÇÃO AO BANCO GESTOR 8.1. Para os fins previstos no CCG, neste ato o COMPRADOR autoriza o BANCO GESTOR, em caráter

irrevogável e irretratável, a:

I. reter da CONTA CENTRALIZADORA e transferir para a CONTA VINCULADA, consoante mecanismo descrito na Cláusula 4ª, os recursos necessários ao pagamento da parcela vincenda do DOCUMENTO DE COBRANÇA, transferindo para a CONTA DO VENDEDOR somente os montantes não controversos, respeitados os procedimentos definidos no item II da Subcláusula 3.2 do CCG, nos montantes e prazos estabelecidos no CCESI;

II. bloquear a CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA CENTRALIZADORA e a CONTA VINCULADA, até a quitação da dívida resultante do DOCUMENTO DE COBRANÇA, caso na data de vencimento do DOCUMENTO DE COBRANÇA não exista saldo suficiente na CONTA VINCULADA;

Processos nº 48500.003092/2014-89 e 48500.003437/2015-85

65PROCURADORIA

GERAL/ANEEL VISTO

III. reter e transferir, da CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA RESERVA, não movimentável pelo COMPRADOR, o valor equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do DOCUMENTO DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, nos termos da Cláusula Quinta;

IV. transferir da CONTA RESERVA para a CONTA DO VENDEDOR parte ou o total dos recursos depositados na CONTA RESERVA, em caso de insuficiência de saldo na CONTA VINCULADA, e visando ao pagamento integral do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA; e

V. informar e fornecer ao VENDEDOR a existência de saldo suficiente na CONTA CENTRALIZADORA e na CONTA VINCULADA, mediante solicitação escrita.

8.2. Para cumprimento do previsto no CCG, o COMPRADOR neste ato nomeia e constitui o BANCO GESTOR como seu procurador, de maneira irrevogável e irretratável, na forma do artigo 684 do Código Civil Brasileiro, até a final liquidação de todas as obrigações assumidas no CCESI, com poderes específicos para a prática dos atos necessários a esse fim e previstos no CCG, especialmente aquelas previstas nas Cláusulas Terceira, Quarta e Quinta.

8.3. A revogação da outorga de poderes prevista na Subcláusula 8.2 somente ocorrerá nos casos de

substituição do BANCO GESTOR, a pedido deste ou por iniciativa do COMPRADOR, sempre com comunicação prévia ao VENDEDOR, observadas as disposições das Cláusulas Sexta e Sétima.

CLÁUSULA NONA – DOS CUSTOS E ENCARGOS 9.1.1. Serão de exclusiva responsabilidade do COMPRADOR todas as despesas bancárias contraídas ou

incorridas para a manutenção das CONTAS CENTRALIZADORA, VINCULADA, RESERVA e MOVIMENTO, em razão do CCG, bem como as demais obrigações fiscais e tributárias aplicáveis.

9.2. Serão de exclusiva responsabilidade do VENDEDOR todas as despesas bancárias contraídas ou

incorridas para a manutenção da CONTA DO VENDEDOR, em razão do CCG, bem como as demais obrigações fiscais e tributárias aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO PRAZO E EFICÁCIA 10.1. O CCG entra em vigor na data de sua assinatura, assim permanecendo até o cumprimento de todas as

obrigações do CCESI, observado seu prazo de vigência, sendo regido e interpretado, em todos os seus aspectos, pelas leis brasileiras.

10.2. A eficácia do CCG está vinculada ao início do PERÍODO DE SUPRIMENTO previsto no CCESI, somente

após o que gerará quaisquer efeitos. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DA CONFIDENCIALIDADE 11.1. As PARTES e o BANCO GESTOR concordam que todas as informações e dados disponibilizados por um

ao(s) outro(s) serão considerados confidenciais, e não divulgarão tais informações para terceiros, exceto se expressamente autorizado, a priori e por escrito, pelo(s) interessado(s) signatários do CCG.

Processos nº 48500.003092/2014-89 e 48500.003437/2015-85

66PROCURADORIA

GERAL/ANEEL VISTO

11.2. Somente será permitida a divulgação de informações sem autorização prévia no caso de determinação judicial ou de autoridade administrativa, ficando as PARTES e o BANCO GESTOR obrigados a informar sobre referida divulgação ao(s) interessado(s) signatários do CCG.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES GERAIS 12.1. Sem prejuízo das declarações prestadas no CCESI, as PARTES declaram e garantem que:

I. estão autorizadas, nos termos da lei e de seu Estatuto Social, a assumir as obrigações e a cumprir as disposições do CCG; e

II. a celebração e o cumprimento das obrigações decorrentes do CCG não violam nenhuma disposição de seu Estatuto Social ou das leis e dos regulamentos a que se submete.

12.2. O CCG somente poderá ser alterado ou retificado mediante assinatura de correspondente Termo Aditivo

pelas PARTES, ou conforme determinado em Procedimento de Comercialização específico. 12.3. No caso de substituição de BANCO GESTOR, o novo BANCO GESTOR deverá aderir de forma integral

aos termos, condições e disposições do CCG e de seus eventuais aditivos ou instrumentos modificadores ou substitutos, obrigando-se ao cumprimento de todas as obrigações previstas para os fins aqui dispostos.

12.4. A ausência, pelas PARTES, de reclamação relativa à falta de cumprimento de quaisquer obrigações

previstas no CCG: (i) não operará ou será interpretada como renúncia a qualquer outro direito ou faculdade, seja ela similar ou de natureza diversa, nem (ii) terá efeito, a menos que, efetuada por escrito e devidamente assinada por um representante da respectiva PARTE, assim como, a tolerância ou concessão de prazo ou quaisquer outras condições que uma PARTE fizer à outra não operará como renúncia ao cumprimento da respectiva obrigação, novação ou alteração dos termos e condições aqui acordados.

12.5. O presente Instrumento obriga os contratantes, em caráter irrevogável e irretratável, em todos os seus

termos, Cláusulas e condições, por si e seus sucessores, a qualquer título, bem como os cessionários autorizados.

12.6. As PARTES reconhecem neste ato que as obrigações decorrentes do presente Instrumento comportam

execução específica, nos termos do artigo 461 do Código de Processo Civil. 12.7. Quaisquer dúvidas ou pendências relacionadas a este Instrumento serão dirimidas conforme disposto na

Cláusula 15ª do CCESI – Da Solução de Controvérsias. Caso sejam necessárias providências judiciais na forma prevista na Lei nº 9.307/96, as PARTES elegem o Foro da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

12.8. Qualquer aviso ou outra comunicação de uma PARTE a outra e ao BANCO GESTOR a respeito deste

CCG será feita pelos representantes, a saber:

Processos nº 48500.003092/2014-89 e 48500.003437/2015-85

67PROCURADORIA

GERAL/ANEEL VISTO

Se para o VENDEDOR: A/C: Tel.: Fax.: E-mail: Se para o COMPRADOR : A/C: Tel.: Fax.: E-mail: Se para o BANCO GESTOR : A/C: Tel.: Fax.: E-mail: E por estarem assim justas e contratadas, as PARTES firmam o CCG, em “n” (nº suficiente) vias de igual teor e forma. (Local), de de ..... . Pelo COMPRADOR:

Nome: Nome: Cargo: CPF/MF: RG:

Pelo VENDEDOR:


Cargo: CPF/MF: RG:

Pelo BANCO GESTOR:


Cargo: CPF/MF: RG:

Processos nº 48500.003092/2014-89 e 48500.003437/2015-85

68PROCURADORIA

GERAL/ANEEL VISTO

TESTEMUNHAS

Nome: CPF/MF:

Nome: CPF/MF:

Processos nº 48500.003092/2014-89 e 48500.003437/2015-85

69PROCURADORIA

GERAL/ANEEL VISTO

ANEXO IV AO EDITAL DE LEILÃO Nº. 02/2016-ANEEL

APÊNDICE IV DO CCESI

CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS DE CDB [Cedente], pessoa jurídica, com sede na cidade de [...], devidamente inscrita no CNPJ [...], doravante denominado simplesmente CEDENTE. [Cessionária], devidamente inscrita no CNPJ [...], neste ato representado na forma de seu estatuto social, doravante denominada CESSIONÁRIA. [BANCO], instituição financeira, com sede na [...], por sua Agência [...], localizada [...], inscrita no CNPJ [...], representada pelos senhores, na qualidade de Interveniente Anuente, doravante denominado BANCO. As PARTES acima, nomeadas e qualificadas, resolvem celebrar o presente Contrato de Cessão de Direitos Creditórios, o qual se regerá pelas seguintes cláusulas e condições: CLÁUSULA PRIMEIRA - O CEDENTE ora cede e transfere à CESSIONÁRIA, como cedidos e transferidos estão, em caráter irrevogável e irretratável, por esta e na melhor forma de direito, a modo pró-solvendo, e sob a condição resolutiva estipulada na Cláusula Terceira, nos exatos valores que se tornarem exigíveis, os direitos creditórios - capital e rendimentos oriundos do depósito a prazo representado pelo CDB Pós Fixado, emitido pelo [...], Agência [...], n.º [...], conta corrente n.º [...], no valor de [...], constituído no dia [...], sob n.º [...], com vencimento em 365 dias contados da data de constituição, com liquidez a partir do 30º dia contado da data de constituição, com taxa de [...], como forma e meio de assegurar o efetivo cumprimento das obrigações decorrentes do Contrato de Comercialização de Energia Elétrica nos Sistemas Isolados (“CCESI”), celebrado em [...], entre [...] (COMPRADOR) e (VENDEDOR), e do qual o presente instrumento fica fazendo parte integrante. Parágrafo único: Declara a CEDENTE que faz a presente cessão, para os efeitos do art. 286 e seguintes do Código Civil, de livre e espontânea vontade, sem que, sobre a presente outorga pairem quaisquer dúvidas sobre a inexistência de vício de consentimento, na forma do Código Civil, art. 138 e seguintes, sendo de sua livre apreciação a decisão de lastrear o contrato descrito no caput com a cessão ora outorgada. CLÁUSULA SEGUNDA - Do crédito ora cedido, poderá a CESSIONÁRIA, a seu critério, por ocasião do inadimplemento das obrigações pactuadas pelo CEDENTE no CCESI, celebrado em [...], entre [...] (COMPRADOR) e (VENDEDOR), exercer seu direito de crédito nas exatas quantias que se tornarem exigíveis, a qualquer tempo, a partir da data de início de liquidez acima descrita, independentemente de aviso ou notificação, judicial ou extrajudicial, ao CEDENTE. CLÁUSULA TERCEIRA - A presente cessão é feita sob a condição resolutiva de adimplemento de obrigações, de modo que, em ocorrendo o pagamento integral da dívida objeto do CCESI, celebrado em [...], entre [...] (COMPRADOR) e [...] (VENDEDOR), resolver-se-á a propriedade da CESSIONÁRIA, retornando os créditos cedidos à propriedade do CEDENTE. A condição resolutiva aqui estabelecida estará automaticamente

Processos nº 48500.003092/2014-89 e 48500.003437/2015-85

70PROCURADORIA

GERAL/ANEEL VISTO

desconstituída no momento e na exata medida dos créditos resgatados e transferidos para a CESSIONÁRIA na forma deste instrumento. Parágrafo Único - A liberação dos créditos ao CEDENTE, nas condições referidas no caput desta cláusula, dependerá de prévia e expressa autorização da CESSIONÁRIA ao BANCO. CLÁUSULA QUARTA - O CEDENTE obriga-se, desde já, a efetuar novas aplicações na mesma modalidade da ora cedida, que ficarão também cedidas à CESSIONÁRIA, sempre que o valor da presente cessão se tornar insuficiente à cobertura de suas obrigações perante a CESSIONÁRIA, ou quando vencida a aplicação objeto da cessão, de modo a adequar o vencimento final do ciclo de aplicações à mesma data de vencimento do CCESI, celebrado em [ ], entre [ ] (COMPRADOR) e (VENDEDOR). CLÁUSULA QUINTA - A falta de utilização dos créditos por parte da CESSIONÁRIA, para quitação das obrigações do CEDENTE, não representará a renúncia ou desistência aos direitos cedidos. CLÁUSULA SEXTA - O CEDENTE autoriza, desde já, o BANCO, na qualidade de depositário da aplicação objeto da cessão, a acatar quaisquer pedidos de resgate formulados pela CESSIONÁRIA, sejam eles parciais ou totais, isentando-o de qualquer responsabilidade sobre eventual incorreção dos valores requisitados pela CESSIONÁRIA. CLÁUSULA SÉTIMA - O CEDENTE, na qualidade de titular da conta corrente de nº [ ], mantida na Agência [ ] , autoriza, desde já, o BANCO a efetuar o débito na referida conta, dos valores que nela sejam creditados por conta do pedido de resgate dos créditos objeto da cessão, transferindo-os para a CESSIONÁRIA na forma por ela indicada. Parágrafo Único - Os créditos cedidos, que obrigatoriamente deverão transitar pela conta corrente do CEDENTE, deverão ser transferidos pelo BANCO, à CESSIONÁRIA, pelo valor líquido correspondente à quantidade resgatada, descontado o valor da CPMF caso o saldo remanescente da conta corrente seja insuficiente para seu débito. CLÁUSULA OITAVA - O CEDENTE nomeia e constitui a CESSIONÁRIA como sua mandatária, outorgando-lhe os poderes de mandato para a prática de todos os atos necessários ao efetivo exercício dos direitos de crédito ora cedidos, em especial para representá-lo perante o BANCO. CLÁUSULA NONA - O presente instrumento é celebrado em caráter irrevogável e irretratável, prevalecendo entre as partes e seus sucessores, ficando eleito o foro da Cidade de ............., para dirimir as questões que porventura surgirem em decorrência do Contrato. E assim, por estarem justas e contratadas, as PARTES assinam o presente contrato em 03 (três) vias, de igual teor, na presença de 02 duas testemunhas, para os devidos fins e efeitos. cidade [.dia..] de [.mês..] de [ ano ]

Processos nº 48500.003092/2014-89 e 48500.003437/2015-85

71PROCURADORIA

GERAL/ANEEL VISTO

CEDENTE

Assinatura: Nome: Cargo: CPF/MF: RG:


CESSIONÁRIA



BANCO



TESTEMUNHAS



Processos nº 48500.003092/2014-89 e 48500.003437/2015-85

72PROCURADORIA

GERAL/ANEEL VISTO

ANEXO V AO EDITAL DE LEILÃO Nº. 02/2016-ANEEL

APÊNDICE V DO CCESI

CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITOS DE REEMBOLSO DE CCC E VINCULAÇÃO DE RECEITAS [Cedente], com sede na Rua ................, nº ....., na Cidade de ................, Estado de ......................., inscrita no CNPJ sob o nº ............, empresa concessionária de serviço público de DISTRIBUIÇÃO de energia elétrica, mediante Contrato de Concessão de Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica firmado com o Poder Concedente, denominada simplesmente COMPRADOR;

[Cessionária],com sede na Rua ................, nº ....., na Cidade de .................., Estado de ........................................, inscrita no CNPJ sob o nº .................., empresa (consórcio de empresas ou SPE) concessionária ou autorizada de serviços de geração de energia elétrica, denominada simplesmente VENDEDOR; e

[Banco], com sede na Rua ........, nº ...., na Cidade de ........., Estado de........................................,, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º .......... , denominado simplesmente BANCO GESTOR.

As PARTES acima, nomeadas e qualificadas, resolvem celebrar o presente Contrato de Cessão de Créditos de Reembolso da CCC e Vinculação de Receitas, que passa a fazer parte integrante e inseparável do CCESI, regendo-se pelas cláusulas e disposições a seguir estipuladas. CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS DEFINIÇÕES 1.1 Para fins de permitir o entendimento e a precisão da terminologia técnica empregada neste Contrato, fica desde já acordado entre as PARTES o conceito dos seguintes vocábulos e expressões:

I. BANCO GESTOR: instituição Financeira, sem vinculação societária, direta ou indireta, com

COMPRADOR ou VENDEDOR, contratada pelo COMPRADOR com a anuência do VENDEDOR, para a centralização e administração do fluxo de recursos da CONTA VINCULADA, na forma prevista neste Contrato, para fins de pagamento dos valores indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA;

II. CCESI: Contrato bilateral celebrado entre o VENDEDOR e o COMPRADOR, nos Sistemas Isolados – SI, sob o nº .........;

III. CONTA MOVIMENTO: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, na Agência nº....., sob o nº ....., de livre movimentação do COMPRADOR, ou qualquer outra conta corrente que o COMPRADOR venha a indicar por simples comunicação ao BANCO GESTOR;

IV. CONTA DO VENDEDOR: Conta bancária de titularidade do (da filial do) VENDEDOR utilizada para recebimento dos recursos oriundos dos pagamentos indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA, nos termos da Subcláusula 3.4.1;

Processos nº 48500.003092/2014-89 e 48500.003437/2015-85

73PROCURADORIA

GERAL/ANEEL VISTO

V. CONTA VINCULADA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR,

na Agência nº....., sob o nº ....., utilizada para centralizar os recursos resultantes do recebimento da Conta de Consumo de Combustíveis – CCC pago pela Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – (“ELETROBRAS”), cujo fluxo mensal de recursos deve equivaler, mensalmente a ao valor dos DOCUMENTOS DE COBRANÇA descontado o produto da quantidade correspondente de energia elétrica pelo custo médio da energia e potência comercializadas no Ambiente de Contratação Regulada – ACR do SIN (ACRmed), para pagamento do montante de aproximadamente [80% (oitenta por cento)] dos DOCUMENTOS DE COBRANÇA, movimentável unicamente pelo BANCO GESTOR em cumprimento às determinações do VENDEDOR e na forma deste Contrato;

VI. DOCUMENTO DE COBRANÇA: Documento fiscal e/ou comercial, previsto na legislação vigente, emitido pelo VENDEDOR em face do COMPRADOR, nos termos do CCESI;

VII. CRÉDITO DE REEMBOLSO: o montante igual à diferença entre o custo total de geração da energia elétrica faturada no DOCUMENTO DE COBRANÇA para atendimento ao serviço público de distribuição de energia elétrica nos Sistemas Isolados, e a valoração da quantidade correspondente de energia pelo custo médio da potência e energia comercializadas no Ambiente de Contratação Regulada - ACR do Sistema Interligado Nacional – SIN, de que é titular o COMPRADOR, depositado na CONTA VINCULADA.

1.2 Quaisquer termos utilizados neste Instrumento, mas não definidos no presente, terão os significados estabelecidos no CCESI. CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 2.1 Este Contrato tem por objeto estabelecer os termos e as condições de garantia do cumprimento da obrigação de pagamento do COMPRADOR para com o VENDEDOR, conforme definido no CCESI, mediante:

I. a vinculação e cessão total ou parcial do CRÉDITO DE REEMBOLSO pago pela ELETROBRAS com

recursos da Conta de Consumo de Combustíveis - CCC em favor do VENDEDOR; e

II. a regulamentação de todos os termos e condições segundo os quais o BANCO GESTOR irá atuar como banco mandatário, depositário e responsável pela centralização e administração de fluxos de recursos da CONTA VINCULADA, para fins de pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA.

2.2 A constituição da CONTA VINCULADA, com os direitos e as obrigações dela decorrentes, incluindo o mecanismo de vinculação de receita, para efeito deste Contrato, somente deverá ser exigida 60 (sessenta) dias antes da data de início do suprimento previsto no CCESI.

Processos nº 48500.003092/2014-89 e 48500.003437/2015-85

74PROCURADORIA

GERAL/ANEEL VISTO

CLÁUSULA TERCEIRA – DA CESSÃO, VINCULAÇÃO DE RECEITA E PAGAMENTO 3.1 Para assegurar o cumprimento das obrigações de pagamento assumidas pelo COMPRADOR no CCESI, e observadas as condições previstas nas Cláusulas Quarta e Quinta, o COMPRADOR cede ao VENDEDOR, em caráter irrevogável e irretratável, até a final liquidação de todas as obrigações decorrentes do CCESI, o CRÉDITO DE REEMBOLSO que será depositado, salvo motivo de força maior, exclusivamente na CONTA VINCULADA, limitado ao montante de 80% dos valores indicados no DOCUMENTO DE COBRANÇA. na forma descrita na Subcláusula 3.2.[

3.2 A cessão de CRÉDITO DE REEMBOLSO para fins de pagamento mensal do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA abrange exclusivamente o montante correspondente aos recursos transferidos da Conta de Consumo de Combustíveis – CCC pela ELETROBRAS à CONTA VINCULADA, limitado a 80% (oitenta por cento] dos valores indicados no(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, considerando suas respectivas datas de vencimento, e deduzidos de eventuais valores relativos a montantes controversos, nos termos do CCESI.

3.2.1 Caso o CRÉDITO DE REEMBOLSO seja inferior ao percentual de 80% (oitenta por cento) dos

valores indicados no(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, a cessão referida na Subcláusula 3.2 limita-se ao percentual a que aquele corresponder.

3.3 Caso verificada (i) insuficiência de recursos na CONTA VINCULADA para pagamento dos valores indicados no(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA cobertos pelo CRÉDITO DE REEEMBOLSO ou (ii) impossibilidade de o BANCO GESTOR movimentar a CONTA VINCULADA em razão de determinação judicial ou outro motivo de força maior, o COMPRADOR obriga-se a ceder ao VENDEDOR, em caráter pro-solvendo, observado o disposto na Cláusula Quinta, os direitos creditórios detidos perante a ELETROBRAS referentes à Conta de Consumo de Combustíveis – CCC, no montante de até [80% (oitenta por cento)] dos valores indicados no(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, conforme Subcláusula 3.2.1, deduzidos (i) de eventuais valores relativos a montantes controversos, nos termos do CCESI; e (ii) dos recursos existentes na CONTA VINCULADA disponibilizados ao VENDEDOR.

3.3.1 Efetuada a cessão referida na Subcláusula 3.3, observado o disposto no art. 288 do Código Civil, a gestora da CCC será notificada para que efetue o pagamento do crédito cedido ao VENDEDOR.

3.4 Aplica-se aos montantes contestados, o tratamento previsto na Cláusula 10ª do CCESI.

3.5 Para fins deste Contrato, o pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será caracterizado pela transferência dos valores referentes ao CRÉDITO DE REEMBOLSO depositados na CONTA VINCULADA para a CONTA DO VENDEDOR, permanecendo o COMPRADOR responsável pelo pagamento dos valores remanescentes para adimplemento total dos DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, nos termos do CCESI.

3.5.1 A CONTA DO VENDEDOR utilizada para recebimento dos recursos oriundos dos pagamentos

indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA será a conta corrente mantida no Banco ........., Agência nº....., sob o nº .....

Processos nº 48500.003092/2014-89 e 48500.003437/2015-85

75PROCURADORIA

GERAL/ANEEL VISTO

3.6 Para garantia do cumprimento das obrigações aqui previstas, e como indicativo de liquidez e capacidade de pagamento, o COMPRADOR se obriga a indicar o depósito, na CONTA VINCULADA, de um fluxo de recursos mensal no valor equivalente a até [80% (oitenta por cento)] do somatório do(s) valor(es) do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, tudo conforme disposto neste Contrato, devendo para tanto notificar e instruir a ELETROBRAS a realizar os pagamentos referentes à CCC, no montante de até [80% (oitenta por cento)] de cada DOCUMENTO DE COBRANÇA, na CONTA VINCULADA. CLÁUSULA QUARTA - ADMINISTRAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS 4.1 A CONTA VINCULADA será movimentada unicamente pelo BANCO GESTOR, nos termos e parâmetros deste Contrato, e será utilizada unicamente para pagamento ao VENDEDOR.

4.2 Após a constatação, pelo BANCO GESTOR, de que o saldo da CONTA VINCULADA assegura o pagamento da parcela vincenda do montante do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA coberto(s) pelo CRÉDITO DE REEMBOLSO, o saldo remanescente da CONTA VINCULADA será transferido para a CONTA MOVIMENTO, cujos recursos serão livres de quaisquer ônus e poderão ser cedidos ou vinculados a terceiros em garantia e/ou em outras operações do COMPRADOR.

4.3 Saldo existente na CONTA VINCULADA, em data anterior à data de pagamento ao VENDEDOR, pode ser aplicado pelo BANCO GESTOR.

4.4 Caso na(s) data(s) de vencimento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não exista saldo suficiente na CONTA VINCULADA para seu pagamento integral, o BANCO GESTOR deverá:

I. realizar a transferência do montante disponível na CONTA VINCULADA para a CONTA DO VENDEDOR;

II. notificar o VENDEDOR sobre a insuficiência do saldo na CONTA VINCULADA.

III. transferir o fluxo de novos recursos da CONTA VINCULADA à CONTA DO VENDEDOR, até a quitação total de [80% (oitenta por cento)] do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, incluindo os encargos moratórios conforme definido na Cláusula 9ª do CCESI; e

4.5 Após o pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, observados os termos da Subcláusula 3.5, os eventuais recursos remanescentes na CONTA VINCULADA deverão ser automaticamente transferidos para a CONTA MOVIMENTO.

4.6 O COMPRADOR e o VENDEDOR aceitam e concordam que:

I. os recursos depositados na CONTA VINCULADA somente poderão ser movimentados para operações

de crédito e débito mediante Ordens de Transferências, DOCs ou TEDs pelo BANCO GESTOR;

Processos nº 48500.003092/2014-89 e 48500.003437/2015-85

76PROCURADORIA

GERAL/ANEEL VISTO

II. em decorrência do disposto neste Contrato, não serão emitidos talonários de cheques ou cartões de débito; e

III. não lhe serão disponibilizados quaisquer outros meios de movimentação da CONTA VINCULADA,. CLÁUSULA QUINTA – DA SOLIDARIEDADE DO COMPRADOR 5.1 Caso seja verificada a cessão dos direitos creditórios na forma da Subcláusula 3.3, o COMPRADOR responderá solidariamente com a ELETROBRAS pelo adimplemento dos créditos cedidos.

5.2. O VENDEDOR obriga-se a somente exigir o pagamento do crédito cedido pelo COMPRADOR após a caracterização da mora da gestora da CCC no pagamento, no todo ou em parte, do crédito cedido. CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DO VENDEDOR E DO COMPRADOR 6.1 São obrigações do VENDEDOR:

I. enviar mensalmente ao COMPRADOR o(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA original(is), com cópia ao

BANCO GESTOR, com a indicação das datas de vencimento e respectivos valores, destacando a parcela com valor equivalente a [80% (oitenta por cento)] do valor total para os fins da Subcláusula 4.2, observado o prazo de, no mínimo, cinco dias úteis anteriormente à data do vencimento;

II. indicar ao BANCO GESTOR os dados bancários para recebimento dos recursos financeiros tratados neste instrumento, mantendo-os devidamente atualizados; e

III. responder civil e penalmente por qualquer prejuízo que venha a causar ao COMPRADOR, em decorrência de emissão de DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA em desacordo com o CCESI, em relação aos prazos e valores devidos.

6.2 São obrigações do COMPRADOR:

I. autorizar o BANCO GESTOR a reter e transferir à conta e ordem do VENDEDOR, para a CONTA DO VENDEDOR, os recursos financeiros necessários ao pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, nos montantes e prazos estipulados no CCESI e neste Contrato;

II. informar ao VENDEDOR, em até 10 (dez) dias úteis, qualquer alteração ocorrida nas regulamentações da ANEEL em relação ao fluxo de recursos da CCC;

III. nomear novo BANCO GESTOR, no prazo de trinta dias após o recebimento de notificação de desistência de atuação do atual BANCO GESTOR, ou por solicitação do VENDEDOR, em caso de descumprimento por parte do BANCO GESTOR, das suas obrigações estipuladas neste Contrato;

Processos nº 48500.003092/2014-89 e 48500.003437/2015-85

77PROCURADORIA

GERAL/ANEEL VISTO

IV. adotar todas as providências cabíveis para a manutenção do BANCO GESTOR até a assunção de novo BANCO GESTOR, para que não haja a interrupção das atividades previstas neste Contrato;

V. não alienar, ceder, transferir, dispor, empenhar ou por qualquer forma, gravar os recursos depositados na CONTA VINCULADA;

VI. informar ao BANCO GESTOR, no prazo de 24 horas após o recebimento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, a existência de montantes em relação aos quais o COMPRADOR tenha questionado a respectiva certeza e liquidez.

6.3 Em qualquer caso de substituição do BANCO GESTOR, o COMPRADOR deverá comunicar o VENDEDOR com 15 (quinze) dias úteis de antecedência.

6.4 Desde que não haja conflitos com o disposto no CCESI e neste Contrato, nem possibilidade de prejuízo ao devido pagamento dos valores constantes do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, e conforme os prazos e condições cabíveis, o COMPRADOR e o VENDEDOR poderão acordar com o BANCO GESTOR eventuais ajustes operacionais à sistemática prevista no presente instrumento. CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO BANCO GESTOR 7.1 São obrigações do BANCO GESTOR:

I. executar todos os atos e procedimentos previstos contratualmente para assegurar a vinculação da

receita do COMPRADOR e sua transferência ao VENDEDOR, respondendo civil e penalmente por qualquer dano ou prejuízo que venha a causar ao COMPRADOR e/ou ao VENDEDOR em decorrência do descumprimento de suas obrigações;

II. transferir, independentemente da autorização do comprador, os valores faturados da CONTA VINCULADA do COMPRADOR para a CONTA DO VENDEDOR até o montante autorizado nos termos deste Contrato;

III. aplicar em CDBs, Fundos ou Compromissadas com liquidez diária, os recursos disponíveis na CONTA VINCULADA existentes em datas anteriores à data de transferência ao VENDEDOR, em aplicação indicada pelo COMPRADOR;

IV. não acatar ordem, seja do VENDEDOR ou do COMPRADOR, no que se refere à vinculação e transferência de receita, em desacordo com este Contrato;

V. informar imediatamente ao VENDEDOR, o descumprimento, por parte do COMPRADOR, de qualquer obrigação referente à vinculação de recursos prevista neste Instrumento;

VI. utilizar os valores depositados na CONTA VINCULADA conforme previsto no presente Contrato;

Processos nº 48500.003092/2014-89 e 48500.003437/2015-85

78PROCURADORIA

GERAL/ANEEL VISTO

VII. monitorar o saldo da CONTA VINCULADA, visando ao cumprimento das condições previstas neste Contrato e, caso necessário, comunicar as demais PARTES para a adoção das medidas cabíveis;

VIII. informar imediatamente ao COMPRADOR qualquer valor depositado na CONTA VINCULADA;

IX. transferir os recursos depositados na CONTA VINCULADA, na forma da Cláusula Quarta, sem custos para o COMPRADOR, para a CONTA DO VENDEDOR, limitado a [80% (oitenta por cento)] dos valores das respectivas parcelas do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, observadas as respectivas datas de vencimento;

X. transferir o valor constante da CONTA VINCULADA para a CONTA MOVIMENTO, sem custos para o COMPRADOR, somente após o saldo da CONTA VINCULADA assegurar o pagamento de [80% (oitenta por cento)] do total mensal das obrigações do COMPRADOR, constantes do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, conforme a Cláusula Quarta;

XI. não reconhecer todo DOCUMENTO DE COBRANÇA emitido pelo VENDEDOR, cujos dados bancários estejam em desacordo com o disposto na Subcláusula 3.5.1; e

7.2 Em relação ao previsto no item VII da Subcláusula 7.1, caso na(s) data(s) de vencimento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não exista saldo suficiente na CONTA VINCULADA, o BANCO GESTOR deverá observar o disposto nas Subcláusulas 4.3 e 4.4. 7.3 O VENDEDOR aceita e reconhece que o BANCO GESTOR não será responsável pela insuficiência de fundos na CONTA VINCULADA, que o impossibilite de cumprir integralmente o previsto neste instrumento, salvo quando a insuficiência decorrer de ação ou omissão culposa atribuível ao BANCO GESTOR.

7.4 O BANCO GESTOR, sempre que solicitado, deverá fornecer ao VENDEDOR, informações que atestem a manutenção de fluxo de recursos de que trata a Subcláusula 3.6.

7.5 O BANCO GESTOR se obriga a notificar o COMPRADOR e o VENDEDOR, com 120 (cento e vinte) dias de antecedência, sua intenção de não mais atuar como BANCO GESTOR, permanecendo, entretanto, no exercício de suas funções até que o novo BANCO GESTOR tenha celebrado um contrato de adesão a este Instrumento, por meio do qual se sub-rogará nos direitos e obrigações do BANCO GESTOR substituído. CLÁUSULA OITAVA – AUTORIZAÇÕES E PROCURAÇÃO AO BANCO GESTOR 8.1 Para os fins previstos no presente Contrato, neste ato o COMPRADOR autoriza o BANCO GESTOR, em caráter irrevogável e irretratável, a:

I. reter, aplicar e transferir da CONTA VINCULADA e transferir para a CONTA DO VENDEDOR, consoante

mecanismo descrito na Cláusula Quarta, os recursos necessários ao pagamento de [80% (oitenta por cento)] da parcela vincenda do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, transferindo para a CONTA DO VENDEDOR somente os montantes não controversos, nos montantes e prazos estabelecidos no CCESI;

Processos nº 48500.003092/2014-89 e 48500.003437/2015-85

79PROCURADORIA

GERAL/ANEEL VISTO

II. transferir o valor constante da CONTA VINCULADA para a CONTA MOVIMENTO, após o saldo da

CONTA VINCULADA assegurar o pagamento de [80% (oitenta por cento)] do total mensal das obrigações do COMPRADOR, constantes do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, conforme a Cláusula Quarta; e

III. informar e fornecer ao VENDEDOR a existência de saldo suficiente na CONTA na CONTA VINCULADA, mediante solicitação escrita.

8.2 Para cumprimento do previsto no presente Contrato, o COMPRADOR neste ato nomeia e constitui o BANCO GESTOR como seu procurador, de maneira irrevogável e irretratável, na forma do artigo 684 do Código Civil Brasileiro, até a final liquidação de todas as obrigações assumidas no CCESI, com poderes específicos para a prática dos atos necessários a esse fim e previstos neste Contrato, especialmente aquelas previstas nas Cláusulas Terceira, Quarta e Quinta.

8.3 A revogação da outorga de poderes prevista na Subcláusula 8.2 somente ocorrerá nos casos de substituição do BANCO GESTOR, a pedido deste ou por iniciativa do COMPRADOR, sempre com comunicação prévia ao VENDEDOR, observadas as disposições das Cláusulas Sexta e Sétima. CLÁUSULA NONA – DOS CUSTOS E ENCARGOS 9.1 Serão de exclusiva responsabilidade do COMPRADOR todas as despesas bancárias contraídas ou incorridas para a manutenção das CONTAS VINCULADA e MOVIMENTO, em razão deste Contrato, bem como as demais obrigações fiscais e tributárias aplicáveis.

9.2 Serão de exclusiva responsabilidade do VENDEDOR todas as despesas bancárias contraídas ou incorridas para a manutenção da CONTA DO VENDEDOR, em razão deste Instrumento, bem como as demais obrigações fiscais e tributárias aplicáveis. CLÁUSULA DÉCIMA – DO PRAZO E EFICÁCIA 10.1 O presente Contrato entra em vigor na data de sua assinatura, assim permanecendo até o cumprimento de todas as obrigações do CCESI, observado seu prazo de vigência, sendo regido e interpretado, em todos os seus aspectos, pelas leis brasileiras.

10.2 A eficácia deste Contrato está vinculada ao início do PERÍODO DE SUPRIMENTO previsto no CCESI, somente após o que gerará quaisquer efeitos. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA CONFIDENCIALIDADE 11.1 As PARTES e o BANCO GESTOR concordam que todas as informações e dados disponibilizados por um ao(s) outro(s) serão considerados confidenciais, e não divulgarão tais informações para terceiros, exceto se expressamente autorizado, a priori e por escrito, pelo(s) interessado(s) signatários do presente Instrumento.

Processos nº 48500.003092/2014-89 e 48500.003437/2015-85

80PROCURADORIA

GERAL/ANEEL VISTO

11.2 Somente será permitida a divulgação de informações sem autorização prévia no caso de determinação judicial ou de autoridade administrativa, ficando as PARTES e o BANCO GESTOR obrigados a informar sobre referida divulgação ao(s) interessado(s) signatários deste Contrato. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES GERAIS 12.1 Sem prejuízo das declarações prestadas no CCESI, as PARTES declaram e garantem que:

I. estão autorizadas, nos termos da lei e de seu Estatuto Social, a assumir as obrigações e a cumprir as

disposições deste Contrato; e

II. a celebração e o cumprimento das obrigações decorrentes deste Contrato não violam nenhuma disposição de seu Estatuto Social ou das leis e dos regulamentos a que se submete.

12.2 O presente Contrato somente poderá ser alterado ou retificado mediante assinatura de correspondente Termo Aditivo pelas PARTES.

12.3 No caso de substituição de BANCO GESTOR, o novo BANCO GESTOR deverá aderir de forma integral aos termos, condições e disposições deste Contrato e de seus eventuais aditivos ou instrumentos modificadores ou substitutos, obrigando-se ao cumprimento de todas as obrigações previstas para os fins aqui dispostos.

12.4 A ausência, pelas PARTES, de reclamação relativa à falta de cumprimento de quaisquer obrigações previstas neste Contrato: (i) não operará ou será interpretada como renúncia a qualquer outro direito ou faculdade, seja ela similar ou de natureza diversa, nem (ii) terá efeito, a menos que, efetuada por escrito e devidamente assinada por um representante da respectiva PARTE, assim como, a tolerância ou concessão de prazo ou quaisquer outras condições que uma PARTE fizer à outra não operará como renúncia ao cumprimento da respectiva obrigação, novação ou alteração dos termos e condições aqui acordados.

12.5 O presente Instrumento obriga os contratantes, em caráter irrevogável e irretratável, em todos os seus termos, cláusulas e condições, por si e seus sucessores, a qualquer título, bem como os cessionários autorizados. 12.6 As PARTES reconhecem neste ato que as obrigações decorrentes do presente Instrumento comportam execução específica, nos termos do artigo 461 do Código de Processo Civil.

12.7 Quaisquer dúvidas ou pendências relacionadas a este Instrumento serão dirimidas conforme disposto na [Cláusula 13ª do CCESI – Da Solução de Controvérsias]. Caso sejam necessárias providências judiciais na forma prevista na Lei nº 9.307/96, as PARTES elegem o Foro da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

12.8 Qualquer aviso ou outra comunicação de uma PARTE a outra e ao BANCO GESTOR a respeito deste Contrato será feita pelos representantes, a saber:

Processos nº 48500.003092/2014-89 e 48500.003437/2015-85

81PROCURADORIA

GERAL/ANEEL VISTO

Se para o VENDEDOR: A/C: Tel.: Fax.: E-mail: Se para o COMPRADOR : A/C: Tel.: Fax.: E-mail: Se para o BANCO GESTOR : A/C: Tel.: Fax.: E-mail: E por estarem assim justas e contratadas, as PARTES firmam o presente Contrato, em “n” (nº suficiente) vias de igual teor e forma. (Local), (dia) de (mês) de (ano). Pelo COMPRADOR: Pelo VENDEDOR: Pelo BANCO GESTOR: TESTEMUNHAS

Processos nº 48500.003092/2014-89 e 48500.003437/2015-85

82PROCURADORIA

GERAL/ANEEL VISTO

ANEXO IV AO EDITAL DE LEILÃO Nº. 02/2016-ANEEL

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DAS REGRAS DO LEILÃO

(Esta Declaração deverá ser atestada no ato de Inscrição on line)

À Comissão Especial de Licitação da ANEEL (CEL) LEILÃO Nº. 02/2016-ANEEL

Declaramos que conhecemos e aceitamos, integralmente e sem qualquer restrição, as regras e condições estabelecidas no Edital do LEILÃO nº. 02/2016-ANEEL e seus Anexos, as normas legais e regulamentos que disciplinam a exploração de centrais geradoras, bem como a produção e suprimento de energia elétrica, e especificamente que:

I. Possuímos todos os documentos de habilitação e preenchemos as condições para participação no LEILÃO Nº. 02/2016-ANEEL, nos termos do Edital e seus Anexos;

II. [Apenas no caso de empresas reunidas em consórcio] Possuímos Termo de Compromisso de Constituição de Consórcio, a que se refere o item 2.1.1.5 do Edital. Caso vencedores do certame, comprometemo-nos a celebrar o correspondente Contrato de Constituição do Consórcio, para fins de sua apresentação com os Documentos de Habilitação, conforme previsto no item 2.1.1.8 do Edital;

III. Não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, conforme disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº. 8.666/1993, acrescido pela Lei nº. 9.854/ 1999, ressalvando-se a condição de menor aprendiz, cuja contratação é permitida nos termos da legislação;

IV. Recebemos, no devido tempo e de forma satisfatória, todas as informações e os esclarecimentos considerados necessários para a elaboração dos Documentos de Habilitação e do VALOR DE LANCE a ser ofertado, pelos quais assumimos total responsabilidade;

V. O profissional de nível superior com registro no CREA, a ser indicado por esta empresa [este Consórcio] para exercer a função de Responsável Técnico pela instalação e operação da(s) central(is) geradora(s), possui experiência comprovada na execução de serviço com características similares às do objeto do LEILÃO;

VI. Possuímos atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, ou exploramos usina(s) de nossa propriedade, para comprovar que esta empresa [este Consórcio] executou[a] satisfatoriamente serviço de instalação e operação de central(is) geradora(s) de tecnologia similar às do objeto do LEILÃO;

VII. Os bens, direitos e valores da empresa [das empresas integrantes do Consórcio] não são alcançados pela Lei no 9.613, de 3 de março de 1998, com a redação dada pela Lei no 12.683, de 9 de julho de 2012;

VIII. Para fins de participação no LEILÃO, não firmamos qualquer espécie de acordo de exclusividade com fornecedores de materiais e/ou serviços, que possa configurar prática anticompetitiva em detrimento do presente certame.

______________________________________________ Local e Data

______________________________________________ Representante Legal da Proponente

Processos nº 48500.003092/2014-89 e 48500.003437/2015-85

83PROCURADORIA

GERAL/ANEEL VISTO

ANEXO V AO EDITAL DE LEILÃO Nº. 02/2016-ANEEL

ANEXO V – MODELO DE COMPROMISSO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

O DOCUMENTO DEVERÁ SER ENVIADO EM ORIGINAL COM ASSINATURA RECONHECIDA EM CARTÓRIO À Comissão Especial de Licitação da ANEEL (CEL) LEILÃO Nº. 02/2016-ANEEL COMPRADORA: [identificar a COMPRADORA] Eu ............(nome completo do profissional).............., inscrito no CPF sob o nº. .........................., registrado no CREA sob nº. ................., como ...................(profissão)....................., me comprometo a atuar como RESPONSÁVEL TÉCNICO da .........(empresa ou consórcio de empresas).................., na implantação da(s) central(is) geradora(s) integrantes do Lote [identificar o Lote] do Leilão nº. 02/2016 -ANEEL, caso esta(s) venha(m) a celebrar o CCESI decorrente do referido certame. Acompanha esta Declaração cópia autenticada de meu acervo técnico, que comprova a execução de serviço com características similares às do objeto do LEILÃO. Por ser verdade, firmo a presente.

___________ , _____ de ___________ de 2016.

_______________________________________ Responsável Técnico

_____________________________________ Representante Legal

Nota:

1. Se estrangeiro, substituir a expressão “registro no CREA sob o nº. ...................., em ....................,” pelos dados de regularização no CREA.

Processos nº 48500.003092/2014-89 e 48500.003437/2015-85

84PROCURADORIA

GERAL/ANEEL VISTO

ANEXO VI AO EDITAL DE LEILÃO Nº. 02/2016-ANEEL

ANEXO VI – MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA/MANIFESTAÇÃO DE NÃO INTERESSE

À Comissão Especial de Licitação - CEL LEILÃO No. 02/2016-ANEEL A PROPONENTE ______________________________________ declara que: NÃO POSSUI INTERESSE EM APRESENTAR PROPOSTA FINANCEIRA PARA O LOTE [identificar

LOTE e respectivo COMPRADOR] DO REFERIDO LEILÃO.

POSSUI INTERESSE EM APRESENTAR PROPOSTA FINANCEIRA PARA O LOTE [identificar LOTE e respectivo COMPRADOR], NOS TERMOS ABAIXO:

1. O seu Preço de Referência (Pref) para o Lote [identificar LOTE e respectivo COMPRADOR] do Leilão n. 02/2016-ANEEL, no valor de ***,** R$/MWh, é composto das parcelas abaixo discriminadas, extraídas do Quadro 2, cujos valores foram calculados a partir das informações detalhadas por Usina e constantes do Quadro 1:

(i) Receita Anual Fixa (RAF) no valor de R$ ***,**; (ii) Custo variável de operação e manutenção (CO&M) no valor de ***,** R$/MWh;

(iii) Fator de conversão médio (im) no valor de **,**** litro/MWh (ou MMBTU/MWh no caso de

gás natural), com quatro casas decimais; (SOMENTE PARA ÓLEO DIESEL)

(iv) Parcela de logística de suprimento do combustível (Plog), no valor de ***,** R$/litro (SOMENTE PARA GÁS NATURAL)

(iv) Preço do gás natural (Pg), no valor de ***,** R$MMBTU

Quadro 1 – Componentes do Preço de Referência por Localidade/Usina do Lote [identificar LOTE e respectivo COMPRADOR]


E (MWh/Ano) RAF (R$/ano)

i (FCi) (L/MWh ou

MMBTU/MWh) CVUO&M

(R$/MWh)

Plog (R$/L) ou

Pg (R$/MMB

TU)

Usina A Usina B Usina C ............ Usina N

Processos nº 48500.003092/2014-89 e 48500.003437/2015-85

85PROCURADORIA

GERAL/ANEEL VISTO

Total Geral - - -

Quadro 2 – Componentes do Preço de Referência para o Lote [identificar LOTE e respectivo COMPRADOR]

RAF E CVUO&M - LOTE i m Pm Plog - LOTE Ptrib Pg

(R$/ano) (MWh/ano) (R$/MWh)

(L/MWh ou

MMBTU/MWh)

(R$/L) (R$/L) (R$/L) (R$/MMBTU)

(i) Os valores de “i”, “im”,“Pm”,“Plog”e “Ptrib” devem ter quatro casas decimais; (ii) A Receita Anual Fixa do Lote (“RAF”) deve ser calculada pela soma das Receitas Anuais Fixas das

usinas, conforme segue: RAF = (RAF1 + RAF2 +...+ RAFn.), para as localidades de 1 a n.

(iii) O Fator de Conversão médio do Lote “im” deve ser calculado pela média ponderada dos Fatores de Conversão das usinas “i” por sua Energia Anual “E”, conforme segue: im = (i1 · E1+...+in · En) ÷ ( E1+...+En), para as localidades de 1 a n.

(iv) O Custo variável de operação e manutenção do Lote “CVUO&M - LOTE” deve ser calculado pela média ponderada dos Custos variáveis de operação e manutenção das usinas “CVUO&M” por sua Energia Anual “E”, conforme segue: CVUO&M - LOTE = (CVUO&M1 · E1+...+ CVUO&M n · En) ÷ ( E1+...+En), para as localidades de 1 a n.

(v) A Parcela da logística de suprimento do combustível do Lote “PLog - LOTE” deve ser calculado pela média ponderada das Parcelas da logística de suprimento do combustível das usinas “PLog” por sua Energia Anual “E”, conforme segue: PLog - LOTE = (PLog1 · E1+...+ PLogn · En) ÷ ( E1+...+En), para as localidades de 1 a n.

2. Os seguintes valores foram utilizados no cálculo de Pref, consoante o item 3.2.5 do Edital:

(i) Pm = *,**** R$/L para o combustível [indicar o tipo de combustível]; (ii) PMPF = *,**** R$/L para óleo diesel (todos), no Estado de .............. ; (iii) ICMS OD = Substituição tributária (Estado do Amazonas) ou 17% (Estado do Pará); (iv) PIS = 1,65 %; (v) COFINS = 7,6 %;

3. A proposta apresentada tem validade pelo prazo de 180 dias, contados da data de realização do Leilão.

________________________________ Local e Data

______________________________ (Representante Legal)

Processos nº 48500.003092/2014-89 e 48500.003437/2015-85

86PROCURADORIA

GERAL/ANEEL VISTO

ANEXO VII AO EDITAL DE LEILÃO Nº. 02/2016-ANEEL

ANEXO VII – MODELO DE TERMO DE RATIFICAÇÃO DO LANCE

À Comissão Especial de Licitação da ANEEL (CEL) LEILÃO Nº. 02/2016 COMPRADORA: [identificar a COMPRADORA] Eu ...........(nome completo do representante legal).............., ......(nacionalidade)............, CPF nº. ................, ratifico o lance oferecido pela empresa (ou as empresas reunidas em consórcio) ......................................, inscrita(s) sob o CNPJ/MF nº. ............................., sediada(s) no(s) endereço(s) ....................................., no LEILÃO nº. 02/2016, realizado em ............. de ...................... de 2016, cujo objeto é a aquisição de energia elétrica e potência associada de agente vendedor nos Sistemas Isolados, nos montantes e nas localidade(s) identificada(s) no Edital. 2. No LEILÃO em referência, a(s) empresa(s) ofertou(aram) Valor de Lance para o Lote [identificar o Lote], conforme o Preço de Referência (Pref) de ***,** R$/MWh, formado pelos seguintes valores declarados:

(i) Receita Anual Fixa (RAF) no valor de ***,** R$; (ii) Custo variável de operação e manutenção (CO&M) no valor de ***,** R$/MWh;

(iii) Fator de conversão médio (im) no valor de **,**** litro/MWh (ou MMBTU/MWh no caso de gás

natural), com quatro casas decimais; (SOMENTE PARA ÓLEO DIESEL)

(iv) Parcela de logística de suprimento do combustível (Plog), no valor de ***,** R$/litro (SOMENTE PARA GÁS NATURAL)

(iv) Preço do gás natural (Pg), no valor de ***,** R$MMBTU

3. Para fins de faturamento da RECEITA DE VENDA a que se refere a subcláusula 7.2 do CCESI, são discriminados no quadro a seguir as parcelas de RAF, CVUO&M, i (FCi) e Plog ou Pg, por Usina:



E (MWh/ano)

RAF (R$/MWh)

i (FCi) (L/MWh ou

MMBTU/MWh) CVUO&M

(R$/MWh) Plog

(R$/L) ou Pg (R$/MMBTU)


Total Geral - - -

___________ , _____ de ___________ de 2016. _______________________________________

Representante Legal

Processos nº 48500.003092/2014-89 e 48500.003437/2015-85

87PROCURADORIA

GERAL/ANEEL VISTO

ANEXO VIII AO EDITAL DE LEILÃO Nº. 02/2016-ANEEL

ANEXO VIII – MINUTA(S) DE ATO DE OUTORGA DE AUTORIZAÇÃO

UTE – IMPLANTAÇÃO

RESOLUÇÃO AUTORIZATIVA Nº ........, DE .. DE ................ DE 201..

O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, no uso de

suas atribuições regimentais, de acordo com a deliberação da Diretoria e tendo em vista o disposto nos art. 3º-A e 26 da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, no art. 1º do Decreto nº 4.932, de 23 de dezembro de 2003, com a redação dada pelo Decreto nº 4.970, de 30 de janeiro de 2004, com base nas Leis nº 9.074, de 7 de julho de 1995, e nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009, nos Decretos nº 2.003, de 10 de setembro de 1996, e nº 7.246, de 28 de julho de 2010, na Portaria MME nº 600, de 30 de junho de 2010, nas Resoluções Normativas nº 395, de 4 de dezembro de 1998, na Resolução Normativa nº 389, de 15 de dezembro de 2009, na Resolução Normativa nº 420, de 30 de novembro de 2010, e no que consta dos Processos nº 48500.003092/2014-89 e nº 48500.003437/2015-85, resolve:

Art. 1º Autorizar a empresa ......................., inscrita no CNPJ/MF sob o nº .................., com sede

..........................., no ....., Município ......................., Estado ................., a estabelecer-se como Produtor Independente de Energia Elétrica, mediante a implantação e exploração da(s) seguinte(s) Central(is) Geradora(s) Termelétrica(s):

I – UTE .............., constituída de ..... Unidades geradoras de ......... kW, em ciclo ....... ,

totalizando ......... kW de capacidade instalada e ..... kW médios de garantia física de energia, utilizando .......... como combustível, localizada às coordenadas ................... , Município ................, Estado ....................;

II – UTE .............., constituída de ..... Unidades geradoras de ......... kW, em ciclo ....... ,


......................................................................................................................

No caso de Consórcio Art. 1º Autorizar as empresas integrantes do Consórcio ................., qualificadas no § 1º deste

artigo, a estabelecerem-se como Produtores Independentes de Energia Elétrica, mediante a implantação e exploração da(s) seguinte(s) Central(is) Geradora(s) Termelétrica(s):

Processos nº 48500.003092/2014-89 e 48500.003437/2015-85

88PROCURADORIA

GERAL/ANEEL VISTO

I – UTE .............., constituída de ..... Unidades geradoras de ......... kW, em ciclo ....... , totalizando ......... kW de capacidade instalada e ..... kW médios de garantia física de energia, utilizando .......... como combustível, localizada às coordenadas ................... , Município ................, Estado ....................;

II – UTE .............., constituída de ..... Unidades geradoras de ......... kW, em ciclo ....... ,


...................................................................................................................... § 1º O Consórcio ................. é integrado pelas seguintes empresas: I - ...................... (.........% - Líder do Consórcio), inscrita no CNPJ/MF sob o nº .................., com

sede ..........................., no ....., Município ......................., Estado .................; II - ...................... (.........%), inscrita no CNPJ/MF sob o nº .................., com sede

..........................., no ....., Município ......................., Estado .................; ...................................................................................................................... § 2º A comercialização da energia elétrica dar-se-á em conformidade com os arts. 12, 15 e 16 da

Lei no 9.074/1995, regulamentada pelo Decreto no 2.003//1996, e com o art. 26 da Lei no 9.427/1996. Art. 2º Deverá a autorizada implantar, por sua exclusiva responsabilidade e ônus, o(s) sistema(s)

de transmissão de interesse restrito da(s) UTE(s) ......................, em consonância com as normas e regulamentos aplicáveis, constituído(s) de:

I - .... subestação elevadora com capacidade total de ..... kVA, ....... kV e ......... linha de

transmissão, em circuito ......., em ..... kV, com aproximadamente ..... km, que conectará a subestação da usina ............ ao(à) ................;

II - .... subestação elevadora com capacidade total de ..... kVA, ....... kV e ......... linha de

transmissão, em circuito ......., em ..... kV, com aproximadamente ..... km, que conectará a subestação da usina ............ ao(à) ................;

...................................................................................................................... Art. 3º Constituem obrigações da autorizada: I – submeter-se ao disposto na Resolução Normativa ANEEL no 389, de 15 de dezembro de

2009, que estabelece os deveres, direitos e outras condições gerais aplicáveis às outorgas de autorizações para implantação e exploração de centrais geradoras de energia elétrica;

II – implantar a(s) central(is) geradora(s) termelétrica(s) conforme cronograma(s) apresentado(s)

à ANEEL, obedecendo aos marcos descritos a seguir:

Processos nº 48500.003092/2014-89 e 48500.003437/2015-85

89PROCURADORIA

GERAL/ANEEL VISTO

UTE ..................... Descrição do Marco Data Limite (por extenso)

Obtenção da Licença Ambiental de Instalação - LI Início das Obras Civis das Estruturas Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras Início das Obras do Sistema de Transmissão de Interesse Restrito Conclusão da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras Início da Operação em Teste (inserir uma linha para cada Unidade Geradora) Início da Operação Comercial (inserir uma linha para cada Unidade Geradora)

UTE .....................

Descrição do Marco Data Limite (por extenso) Obtenção da Licença Ambiental de Instalação - LI Início das Obras Civis das Estruturas Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras Início das Obras do Sistema de Transmissão de Interesse Restrito Conclusão da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras Início da Operação em Teste (inserir uma linha para cada Unidade Geradora) Início da Operação Comercial (inserir uma linha para cada Unidade Geradora)

III – manter, nos termos do Edital do Leilão no 02/2016-ANEEL, a Garantia de Fiel Cumprimento das Obrigações assumidas nesta Resolução, no valor de R$ .......... (...........), correspondente a 5% (cinco por cento) do montante total dos investimentos previstos no Projeto de Referência [ou Projeto Alternativo ao de Referência] habilitado tecnicamente pela EPE, que vigorará até 3 (três) meses após a data de início da operação comercial da última Unidade Geradora da(s) Usina(s) integrante(s) desta Autorização;

IV – firmar Contrato de Comercialização de Energia Elétrica e Potência nos Sistemas Isolados

(CCESI), nos termos do Edital do Leilão no 02/2016-ANEEL; V – encaminhar à ANEEL, ao término da construção ou quando solicitado, informações relativas

aos custos com a implantação do(s) empreendimento(s), na forma e periodicidade a serem definidas em regulamento próprio.

§ 1º É vedada a subcontratação das atividades objeto de comprovação de qualificação técnica

pela licitante vencedora do Leilão no 02/2016-ANEEL e ora autorizada, consoante o Acórdão no 3.144/2011-TCU-Plenário.

§ 2º Pelo descumprimento das obrigações decorrentes da legislação de regência de produção e

comercialização de energia elétrica e do disposto nesta Resolução, a autorizada ficará sujeita às penalidades estabelecidas nas normas legais vigentes.

Art. 4º A presente autorização vigorará pelo prazo de 30 (trinta) anos, contados da data de sua

publicação.

Processos nº 48500.003092/2014-89 e 48500.003437/2015-85

90PROCURADORIA

GERAL/ANEEL VISTO

Parágrafo único. A revogação da autorização não acarretará para a ANEEL, em nenhuma hipótese, qualquer responsabilidade com relação a encargos, ônus, obrigações ou compromissos assumidos pela autorizada com relação a terceiros, inclusive aqueles relativos aos seus empregados.

Art. 6º A empresa [as empresas integrantes do Consórcio] ..................... deverá(ão) inserir, no

prazo de até 30 (trinta) dias, contados da publicação desta Resolução, o(s) organograma do(s) grupo(s) econômico(s) ao(s) qual(is) pertence(m) em sistema disponibilizado no endereço eletrônico da ANEEL, e atualizar as informações nos termos do art. 4º da Resolução Normativa nº 378, de 10 de novembro de 2009.

Art. 7º Esta Resolução Autorizativa entra em vigor na data de sua publicação, ficando a sua

eficácia condicionada: I – à constituição de Sociedade de Propósito Específico – SPE [quando se tratar de uma das

situações previstas nos itens 2.1.1.9 e 2.1.1.10 do Edital do Leilão nº .02/2016-ANEEL], no prazo de 20 (vinte) dia úteis após a adjudicação do objeto do referido certame, a quem posteriormente será transferida a titularidade da presente Autorização;

II – ao aporte da Garantia de Fiel Cumprimento de que trata o inciso III do art. 3º, no prazo de [15

(quinze) dias após a adjudicação do objeto do Leilão nº 02/2016-ANEEL (caso não haja constituição de SPE)] ou de [20 (vinte) dias úteis + 15 dias corridos, contados da adjudicação do objeto do certame licitatório (caso haja constituição de SPE)], conforme estabelecido no Cronograma do Leilão;

III – à assinatura do CCESI a que se refere o inciso IV do art. 3º, no prazo de [25 (vinte e cinco)

dias após a adjudicação do objeto do Leilão nº 02/2016-ANEEL (caso não haja constituição de SPE)] ou de [30 (trinta) dias úteis + 15 dias corridos, contados da adjudicação do objeto do certame licitatório (caso haja constituição de SPE)], conforme estabelecido no Cronograma do Leilão.

Parágrafo único. Fica delegada à Comissão Especial de Licitação da ANEEL – CEL competência

para, mediante Despacho, atestar o adimplemento das ações previstas nos incisos deste artigo.

ROMEU DONIZETE RUFINO

Processos nº 48500.003092/2014-89 e 48500.003437/2015-85

91PROCURADORIA

GERAL/ANEEL VISTO

ANEXO IX AO EDITAL DE LEILÃO Nº. 02/2016-ANEEL

ANEXO IX – PLANILHA DE CÁLCULO E VERIFICAÇÃO DA CONSISTÊNCIA DOS PREÇOS DE REFERÊNCIA OFERTADOS POR LOTE

(Arquivo disponibilizado no site: http://www.aneel.gov.br > Espaço do Empreendedor > Editais de Geração > Leilão nº 02/2016 > Edital e Documentos Vinculados > Seção “Anexos”)

Processos nº 48500.003092/2014-89 e 48500.003437/2015-85

92PROCURADORIA

GERAL/ANEEL VISTO

ANEXO X AO EDITAL DE LEILÃO Nº. 02/2016-ANEEL

ANEXO X – CÓPIA DO(S) PROJETO(S) DE REFERÊNCIA E DO(S) PROJETOS ALTERNATIVO(S)

(Arquivos disponibilizados no site: http://www.aneel.gov.br > Espaço do

Empreendedor > Editais de Geração > Leilão nº 02/2016 > Edital e Documentos Vinculados > Seção “Anexos”) COMPRADORA: Eletrobras Distribuição Amazonas

– Projeto de Referência para atendimento aos Sistemas Isolados de 1 localidade do estado do Amazonas, sem previsão de interligação à rede da Concessionária (Lote I)

– Projeto de Referência para atendimento aos Sistemas Isolados de 16 localidades do estado do

Amazonas, sem previsão de interligação à rede da Concessionária (Lote II) – Projeto de Referência para atendimento aos Sistemas Isolados de 16 localidades do estado do

Amazonas, sem previsão de interligação à rede da Concessionária (Lote III)

COMPRADORA: Centrais Elétricas do Pará – CELPA

– Projeto de Referência para atendimento aos Sistemas Isolados de 23 localidades no estado do Pará, com e sem previsão de interligação (Lote Único)

Documents

EDITAL DO LEILÃO Nº 02/2016-ANEEL - ANEEL - Agência Nacional de … · 2016-02-16 · atendimento a mercados de concessionárias de distribuição da região Norte ... Santana