Embed Size (px)
Citation preview
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 1 de 117
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTEDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO CEARÁ
EDITAL RDC ELETRÔNICO Nº 235/2016-03
OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇAO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE 26 (VINTE E SEIS) E RECUPERAÇÃO DE 03 (TRÊS) PASSARELAS NAS BR’S 020/CE, 116/CE, 222/CE E 304/CE.
DADOS DO RDC
DATA: 01/08/2016 – 09:30 horas MODO DE DISPUTA: ABERTO CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO VALOR ESTIMADO: R$ R$ 2.825.728,29 DATA BASE DO ORÇAMENTO: AGOSTO/2015
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO CEARÁ SERVIÇO DE CADASTRO E LICITAÇÕES
BR-116/CE, Km 06, Bairro Cajazeiras Fortaleza – CE – CEP: 60.864-012
Fone/Fax: (0xx85) 4012-9473 HOME PAGE: http://www.dnit.gov.br
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 2 de 117
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO
RDC ELETRÔNICO Nº 235/2016-03
SEÇÃO I – DAS DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS DA LICITAÇÃO
1. DO OBJETO, DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL E DOS ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS.
2. DO FUNDAMENTO LEGAL, DA DATA, DO HORÁRIO, DA FORMA DE EXECUÇÃO DA LICITAÇÃO, DO MODO DE DISPUTA, DO REGIME DE CONTRATAÇÃO E DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO.
3. DO PRAZO CONTRATUAL E DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
4. DA PARTICIPAÇÃO
5. DA PROPOSTA DE PREÇO
6. DOS PAGAMENTOS
7. DA ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA
8. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
9. DAS GARANTIAS
10. DA VISITA AO LOCAL DE EXECUÇÃO DAS OBRAS
11. DAS SITUAÇÕES ESPECIAIS
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 3 de 117
SEÇÃO II – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DA LICITAÇÃO
12. DO CREDENCIAMENTO PARA PARTICIPAR DO CERTAME ELETRÔNICO
13. DA OPERACIONALIDADE DA LICITAÇÃO
14. DA REFERÊNCIA DE TEMPO
15. DA ABERTURA DA PROPOSTA DE PREÇO E DA ETAPA COMPETITIVA
16. DA NEGOCIAÇÃO
17. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
18. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA, DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA E DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
19. DAS IMPUGNAÇÕES E DOS RECURSOS
20. DO ENCERRAMENTO
21. DAS OBRIGAÇÕES DA ADJUDICATÁRIA
22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
23. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 4 de 117
ANEXOS AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO
I – PROJETO BÁSICO;
II - PLANILHAS ESTIMATIVAS DE CUSTOS E CRONOGRAMA
III - PLANILHAS DE PREÇOS E CRONOGRAMA (em branco para preenchimento do
licitante)
IV – QUADROS
Quadro 01 – Relação dos Serviços Executados por Profissional(is) detentor de Atestado(s) de
Responsabilidade Técnica por Execução e Serviço(s) compatíveis com o objeto da licitação;
Quadro 02 – Relação dos Serviços Executados pelo proponente compatível com o objeto da
licitação;
Quadro 03 – Relação e vinculação da equipe técnica;
Quadro 04 – Identificação, formação e experiência da equipe técnica;
V – CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO (MODELO)
VI – CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
(MODELO)
VII – TERMO DE COMPROMISSO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DE CESSÃO
DE DIREITOS AUTORAIS PATRIMONIAIS (MODELO)
VIII – QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO QUALIFICADO (MODELO)
IX – TERMO DE COMPROMISSO (MODELO)
X – CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA – GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO
CONTRATO (MODELO)
XI – PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DAS TAXAS DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS
INDIRETAS - BDI - SERVIÇOS (MODELO)
XII - PLANILHA DE DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS – ES (MODELO) XIII – MINUTA DO CONTRATO
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 5 de 117
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO
RDC ELETRÔNICO Nº 235/2016-03
O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT, Autarquia Federal vinculada ao Ministério dos Transportes, com sede no SAN, Quadra 3, Lote A – Edifício Núcleo dos Transportes, Brasília – DF, doravante denominado DNIT, através da Superintendência Regional no Ceará, por intermédio da Comissão de Licitação constituída pela Portaria nº 770 de 06 de maio de 2016, do Diretor Geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, publicada no D.O.U. nº 87, de 09 de maio de 2016, Seção 2, página 62, doravante designada simplesmente de COMISSÃO, torna pública, para conhecimento das interessadas, a abertura de licitação, destinada à contratação do objeto citado no subitem 1.1 deste Edital.
SEÇÃO I – DAS DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS DA LICITAÇÃO
1. DO OBJETO, DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL E DO ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS
1.1. O objeto da presente licitação é a Execução dos Serviços de Supervisão e Acompanhamento da Execução dos Projetos Básico e Executivo e Execução das Obras de Implantação de 26 (vinte e seis) e Recuperação de 03 (três) Passarelas nas BR’s 020/CE, 116/CE, 222/CE e 304/CE.
1.2. O Instrumento Convocatório e seus Anexos poderão ser retirados no Serviço de Cadastro e Licitações - SCL do DNIT/CE, no endereço Rodovia BR-116, Km 06, Bairro Cajazeiras, Fortaleza/CE – CEP: 60.864-012, de 2ª a 6ª feira (dias úteis), das 8:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:30 horas, ou no site de licitações do DNIT, no endereço, http://www.dnit.gov.br/licitações/ editais-das-superintendencias;
1.3. Os documentos que integram o edital serão disponibilizados no endereço, http://www.dnit.gov.br/licitações/editais-das-superintendencias e, opcionalmente, em mídia digital, a serem retirados na SCL, de 2ª a 6ª feira (dias úteis), das 8:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:30 horas, mediante requerimento da Licitante interessada à COMISSÃO, assinada pelo seu representante legal, devendo fornecer CD/DVD/PEN DRIVE/HD EXTERNO para extração de cópias ou no site de licitações do DNIT, no endereço, http://www.dnit.gov.br/licitações/editais-das-superintendencias;
1.4. Os esclarecimentos de dúvidas quanto ao Edital e seus Anexos, poderão ser solicitados, preferencialmente, via e-mail, [email protected], ou por correspondência dirigida a COMISSÃO, na Seção de Cadastro e Licitações - SCL do DNIT/CE, no endereço Rodovia BR-116, Km 06, Bairro Cajazeiras, Fortaleza/CE – CEP: 60.864-012, através do serviço de protocolo, nos dias úteis, das 08h00min às 12h00min e das 13h30min às 17h30min, até 5 (cinco) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da licitação. Os esclarecimentos prestados serão estendidos a todos os adquirentes do Edital e disponibilizados no site http://www.dnit.gov.br/licitacoes/editais-das-superintendências, por meio do Caderno de Perguntas e Respostas publicado até o dia anterior da abertura da sessão pública deste certame.
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 6 de 117
1.5. A resposta do Presidente aos esclarecimentos será divulgada mediante publicação no site do DNIT, no caderno de perguntas e respostas disponível no endereço www.dnit.gov.br, ficando as empresas interessadas em participar do certame, obrigadas a acessar o endereço para a obtenção das informações prestadas.
2. DO FUNDAMENTO LEGAL, DA DATA, DO HORÁRIO, DA FORMA DE EXECUÇÃO DA LICITAÇÃO, DO MODO DE DISPUTA, DO REGIME DE CONTRATAÇÃO E DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO.
2.1. A presente licitação reger-se-á pelo disposto neste Edital e seus Anexos, conforme disposto na Lei nº 12.462, de 05 de agosto de 2011, no Decreto nº 7.581, de 11 de outubro de 2011, aplicando - se a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, quando expressamente indicado na Lei nº 12.462/2011;
2.2. Fundamento Legal: inciso IV, art. 1º, da Lei nº 12.462 /2011;
2.3. Às 09:30 horas do dia 01/08/2016, a sessão pública será aberta por comando do Presidente da COMISSÃO;
2.4. Forma de Execução da Licitação: A licitação será realizada na forma ELETRÔNICA, por meio do endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação;
2.5. Modo de Disputa: ABERTO;
2.6. Regime de Contratação: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO;
2.7. Critério de Julgamento: MENOR PREÇO. 2.8. Valor Estimado: R$ 2.825.728,29 (Dois milhões, oitocentos e vinte e cinco mil, setecentos e vinte e oito reais e vinte e nove centavos). Fonte: Tabela de Consultoria DNIT de Agosto/2015.
3. DO PRAZO CONTRATUAL E DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
3.1. O prazo de execução dos serviços é de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias consecutivos, contados a partir da expedição da ordem de serviço inicial e o prazo de vigência contratual será de 540 (quinhentos e quarenta) dias consecutivos conforme subitem 7.2.1 do Projeto Básico.
3.2. A expedição da “Ordem de Serviço Inicial” somente se efetivará após a publicação do extrato do Contrato no “Diário Oficial da União” e a entrega das “Garantias de Cumprimento do Contrato". 3.3. O contrato decorrente da presente licitação poderá ser prorrogado com base no Art. 57, I da Lei 8.666/93e na Decisão nº 90/2001, da 1ª Câmara do Tribunal de Contas da União-TCU, pelo tempo necessário à supervisão das obras supervisionadas.
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 7 de 117
3.4. Os locais onde os serviços serão executados estão apresentados abaixo:
RODOVIA: BR-020/CE – Anel Viário de Fortaleza – 06 (seis) Passarelas Trecho: Div. PI/CE – Porto do Mucuripe (Contorno de Fortaleza) Subtrecho: Entr. BR-222 – Entr. CE-040 (P/ Messejana)(Contorno de Fortaleza) Segmento: Km 406,6 – Km 432,9 (SNV 2014) Extensão: 26,3 km PNV Inicial: 020BCE0660 PNV Final: 020BCE0660
• Passarela 1: Km 409,9 (Posto Pioneiro) • Passarela 2: Km 413,7 (Escola José Assis de Oliveira/Siqueira) • Passarela 3: Km 416,3 (Galpão Rabelo/Alto Alegre) • Passarela 4: Km 417,8 (Durametal/Conjunto Industrial) • Passarela 5: Km 423,1 (Fortex/Direcional) • Passarela 6: Km 429,8 (Makro Engenharia)
RODOVIA: BR-116/CE – 10 (dez) Passarelas Trecho: Fortaleza (Avenida 13 de Maio) – Div. CE/PE Subtrecho: Fortaleza (Avenida 13 de Maio) – Acesso Sul de Horizonte Segmento: Km 0,00 – Km 41,5 (SNV 2014) Extensão: 41,5 km PNV Inicial: 116BCE0015 PNV Final: 116BCE0060
• Passarela 8: Km 3,6 (Makro Atacadista) • Passarela 9: Km 6,3 (DNIT) • Passarela 10: Km 7,3 (White Martins) • Passarela 11: Km 8,0 (Pampulha) • Passarela 12: Km 9,3 (Pau de Arara) • Passarela 13: Km 12,5 (Viaduto Anel Viário) • Passarela 14: Km 16,3 (Marglass/Fort Pneus) • Passarela 15: Km 20,0 (Jabuti) • Passarela 16: Km 25,4 (Itaitinga) • Passarela 17: Km 41,0 (Horizonte)
RODOVIA: BR-222/CE – 09 (nove) Passarelas Trecho: Fortaleza (Avenida Bezerra de Menezes) – Div. CE/PI Subtrecho: Fortaleza (Avenida Bezerra de Menezes) – Entr. BR-020 Segmento: Km 0,00 – Km 11,4 (SNV 2014) Extensão: 11,4 km PNV Inicial: 222BCE0015 PNV Final: 222BCE0030
• Passarela 18: Km 0,3 (Universidade Federal do Ceará) • Passarela 19: Km 1,0 (Escola Militar dos Bombeiros)
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 8 de 117
• Passarela 20: Km 1,4 (Terminal do Antônio Bezerra) • Passarela 21: Km 5,0 (Assaí Atacadista) • Passarela 22: Km 6,7 (Posto Canindé) • Passarela 23: Km 8,2 (Posto Cosan) • Passarela 24: Km 8,6 (Comunidade Tapeba Sobradinho) • Passarela 25: Km 9,1 (Araturi) • Passarela 26: Km 10,3 (Nova Metrópole)
RODOVIA: BR-304/CE – 01 (uma) Passarela Trecho: Entr. BR-116 (Boqueirão do Cesário) – Div. CE/RN Subtrecho: Entr. CE-123 – Entr. CE-040 Segmento: Km 40,2 – Km 46,8 (SNV 2014) Extensão: 6,6 km PNV Inicial: 304BCE0030 PNV Final: 304BCE0030
• Passarela 27: Km 45,9 (Aracati) RODOVIA: BR-116/CE – 02 (duas) Passarelas (RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO) Trecho: Fortaleza (Avenida 13 de Maio) – Div. CE/PE Subtrecho: Fortaleza (Avenida 13 de Maio) – Acesso Sul de Messejana Segmento: Km 0,00 – Km 11,8 (SNV 2014) Extensão: 11,8 km PNV Inicial: 116BCE0015 PNV Final: 116BCE0015
• Passarela I: Km 2,2 (Aerolândia) • Passarela II: Km 5,1 (Guanabara)
RODOVIA: BR-222/CE – 01 (uma) Passarela (RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO) Trecho: Fortaleza (Avenida Bezerra de Menezes) – Div. CE/PI Subtrecho: Fortaleza (Avenida Bezerra de Menezes) – P/CAUCAIA Segmento: Km 0,00 – Km 5,4 (SNV 2015) Extensão: 5,48 km PNV Inicial: 222BCE0015 PNV Final: 222BCE0015
• Passarela: Km 4,95 (Tabapuá)
4. DA PARTICIPAÇÃO
4.1. Respeitadas as demais condições normativas e as constantes deste Edital e seus Anexos, poderá participar desta licitação:
4.1.1. Qualquer pessoa jurídica legalmente estabelecida no País, que atenda às exigências
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 9 de 117
deste Edital e seus Anexos e que esteja devidamente credenciada no sistema eletrônico do sítio www.comprasgovernamentais.gov.br – COMPRASNET, possuindo chave de identificação e de senha;
4.1.2. A empresa estrangeira deverá atender as Resoluções nº 1.025 de 30/10/2009 e nº 444 de 14/04/2000 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CONFEA;
4.2. Não poderá participar direta ou indiretamente desta licitação:
4.2.1. Empresário declarado inidôneo por órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal;
4.2.2. Empresário suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com o DNIT, durante o prazo da sanção aplicada;
4.2.3. Empresário impedido de licitar e contratar com a União, durante o prazo da sanção aplicada;
4.2.4. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;
4.2.5. Empresário que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação;
4.2.6. Empresário cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste Edital;
4.2.7. Empresário submisso a concurso de credores;
4.2.8. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;
4.2.8.1. Caso constatada tal situação, ainda que a posteriori, a Licitante será desqualificada, ficando esta e seus representantes incursos nas sanções previstas no Art. 47 da lei 12.462/2011.
4.2.9. Pessoa física ou jurídica que elaborou, isoladamente ou em consórcio, o projeto básico ou executivo correspondente;
4.2.10. Da pessoa jurídica da qual o autor do projeto básico ou executivo seja administrador, sócio com mais de cinco por cento do capital votante, controlador, gerente, responsável técnico ou subcontratado, ou
4.2.11. Servidor público ou ocupante de cargo em comissão do DNIT ou responsável pela licitação ou empregado contratado por esta Autarquia.
4.2.12. Considera-se participação indireta a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o Licitante ou responsável pelos serviços, fornecimento e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários;
4.2.13. Sociedade empresária constituída com o mesmo objeto e por qualquer um dos sócios e/ou administradores de empresas declaradas inidôneas, após a aplicação dessa sanção e no prazo de sua vigência, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/1992, observando o contraditório e a ampla
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 10 de 117
defesa a todos os interessados; 4.2.14. Aqueles que estejam proibidos de contratar com a Administração Pública, em razão de sanção restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, § 8º, da Lei 9.605/1998.
4.3. A participação na presente licitação implica a aceitação plena e irrevogável de todos os termos, cláusulas e condições constantes deste Edital e de seus Anexos, bem como a observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo.
5. DA PROPOSTA DE PREÇO
5.1. A participação no RDC eletrônico ocorrerá mediante utilização da chave de identificação e de senha privativa do licitante e subsequente encaminhamento da PROPOSTA DE PREÇO no valor total do item.
5.2. Após a divulgação do edital, os licitantes deverão encaminhar PROPOSTA DE PREÇO inicial com o valor GLOBAL na Moeda Real, até a data e hora marcadas para a abertura da sessão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico – <http://www.comprasgovernamentais.gov.br/> - quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.
5.2.1. As propostas de preço possuem prazo de validade não inferior a 180 (cento e oitenta) dias consecutivos; 5.3. No momento do envio da proposta o licitante deverá declarar por meio do sistema eletrônico as seguintes declarações: 5.3.1. Que está ciente com as condições contidas no Edital e em seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;
5.3.2. De que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
5.3.3. Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal; e
5.3.4. Que a proposta apresentada para esta licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa Nº 2, de 16 de setembro de 2009, da SLTI/MP. 5.4. As declarações mencionadas nos subitens anteriores serão visualizadas pelo presidente, na fase de habilitação, quando serão impressas e anexadas aos autos do processo, não havendo necessidade de envio por meio de fax ou outra forma.
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 11 de 117
5.5. Nos casos de emissão de declaração falsa, a empresa licitante estará sujeita à tipificação no crime de falsidade ideológica, prevista no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, bem como nos crimes previstos nos artigos 90 e 93 da Lei nº 8.666/93, além de poder ser punido administrativamente, conforme as sanções previstas no presente Edital.
5.6. Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.
5.7. Ao cadastrar sua proposta no sítio do Sistema COMPRAS GOVERNAMENTAIS o licitante deverá fazer a descrição detalhada do objeto. Para o detalhamento deverá ser utilizado o campo “Descrição detalhada do objeto ofertado”. Não serão aceitas descrições como: “CONFORME EDITAL” ou “DESCRIÇÃO CONTIDA NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO”, etc.
5.8. A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte do proponente das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.
5.9. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências do presente edital e seus anexos, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis.
5.10. O preço proposto será de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração do mesmo, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
5.11. A omissão de qualquer despesa necessária ao perfeito cumprimento do objeto deste certame será interpretada como não existente ou já incluída no preço, não podendo o licitante pleitear acréscimo após a abertura da sessão pública.
5.12. Quaisquer elementos que possam identificar o licitante importará na desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
5.13. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.
6. DOS PAGAMENTOS 6.1. Os percentuais máximos admitidos para pagamento de cada evento serão os indicados no cronograma físico-financeiro constante no ANEXO III, referente à proposta da licitante aceita pela comissão de licitação, observadas as condições de aceitação da mesma.
6.2. As medições mensais deverão seguir o preconizado nas especificações de serviço do DNIT, sendo posteriormente atestadas pelo Engenheiro Fiscal do Contrato. As medições serão processadas por meio convencional já utilizado pelo DNIT, constando de folhas-resumo com a relação de serviços, quantidades parciais e totais, conforme cronograma de atividades aprovado.
6.3. Nenhuma medição será processada se a ela não estiver anexado um relatório de controle da qualidade. Não será motivo de medição em separado: mão-de-obra, materiais, transportes, equipamentos e encargos.
6.4. As medições constarão de Folhas-Resumo, contendo a relação de serviços, conforme indicados no cronograma físico-financeiro constante no ANEXO III.
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 12 de 117
6.5. No processo de medição deverá constar a real alíquota de ISSQN adotada pelos respectivos Municípios.
6.6. O DNIT pagará à contratada, pelos serviços contratados e executados, o preço integrante da proposta aprovada, ressalvada a incidência de reajustamento e a ocorrência de imprevistos, conforme Art. 9, parágrafo 4°, itens I e II da Lei 12.462, de 05/08/11. Fica expressamente estabelecido que os preços por solução globalizada incluam a sinalização provisória, todos os insumos e transportes, bem como impostos, taxas, custos financeiros, lucros e bonificações, de acordo com as condições previstas nas Especificações e nas Normas indicadas no Edital e demais documentos da licitação, constituindo assim sua única remuneração pelos trabalhos contratados e executados.
6.7. Obedecido ao Cronograma Físico apresentado, será procedida à medição dos serviços. Emitido o atestado de conformidade, o contratado deverá apresentar na sede da Superintendência Regional do Ceará, as notas fiscais correspondentes à medição, que será encaminhada à Coordenação-Geral competente após devidamente atestada pela Superintendência Regional do Ceará.
6.8. Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a partir da data da emissão do aceite na nota fiscal recebida pelo DNIT.
6.9. Anteriormente ao pagamento, referente a cada medição, será verificada a Regularidade Fiscal da contratada, nos termos do Edital e no estabelecido no Contrato.
6.10. Sendo constatada qualquer irregularidade em relação à situação cadastral da Contratada, esta será formalmente comunicada de sua situação irregular, para que apresente justificativa e comprovação de regularidade. Caso não se verifique que a empresa regularizou sua situação, estará sujeita ao enquadramento nos motivos do Art. 78, da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores.
6.11. Os pagamentos serão efetuados mediante apresentação ao DNIT dos documentos hábeis de cobrança, nos termos e condições estabelecidas na minuta do Contrato deste EDITAL.
6.12. Os pagamentos serão efetuados por meio de medições mensais, vinculadas ao desempenho (execução) da contratada.
6.13. As medições terão por base os critérios de pagamento mostrados no cronograma físico-financeiro constante no ANEXO III.
7. DA ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA
7.1. Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso na data prevista deverão ser atualizados financeiramente, desde que o contratado não tenha dado causa ao atraso, conforme o disposto no Art. 1º-F, da Lei n. 9.494, de 10/09/1997, com a redação dada pelo Art. 5º, da Lei 11.960, de 29/06/2009, após decorridos 30 dias contados a partir da data do atestado de conformidade e entrega da nota fiscal.
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 13 de 117
7.2. Em caso de atraso de pagamento, motivado pelo DNIT, o valor a ser pago será atualizado financeiramente desde a data prevista para o pagamento até a do efetivo pagamento, tendo como base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, pro rata tempore, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
AF = [(1 + IPCA/100) N/30 - 1] x VP, (Equação 01)
Onde:
AF = Atualização Financeira;
IPCA = Percentual atribuído ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
8. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
8.1. A parcela dos preços contratuais em Reais será reajustada pelo Índice de Consultoria utilizado pelo DNIT, apurado e fornecido pela Fundação Getúlio Vargas, após decorrido 01 (um) ano, desde o mês/ano base da proposta que é o mesmo do orçamento referencial preestabelecido no edital, nos termos do Art. 3º § 1º da Lei nº 10.192, de 14/02/01. Não se admitirá nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancárias e ônus semelhantes.
8.2. Decorrido período superior a um ano, contado a partir do mês-base do orçamento, o reajuste será aplicado pelos índices setoriais pertinentes, com base nos valores dos índices do 1º mês de cada período subsequente de 12 (doze) meses.
8.3. O valor da parcela de reajustamento deverá ser calculado conforme regra definida abaixo.
R = I i − I 0 *V (Equação 02)
I 0
Onde:
R = Valor da parcela de reajustamento procurado
I0 = Índice de preço verificado no mês do orçamento do DNIT
I i = Índice de preço referente ao mês de reajustamento
V = Valor a preços iniciais da parcela do contrato de obra ou serviço a ser reajustado
8.4. A data-base do orçamento referencial é AGOSTO de 2015.
8.5. Somente ocorrerá este reajuste para as parcelas que ultrapassem o período mencionado e caso o adimplemento da obrigação das parcelas a realizar não estejam atrasadas por culpa da CONTRATADA conforme cronograma físico aprovado pela FISCALIZAÇÃO do DNIT.
8.6. Em caso de atraso na execução dos serviços atribuível à CONTRATADA, o PREÇO contratual será reajustado pela fórmula estabelecida na Equação 02, obedecendo-se os seguintes
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 14 de 117
critérios:
8.6.1. Se os índices aumentarem, prevalecerão aqueles vigentes nas datas em que as etapas dos serviços seriam realizadas de conformidade com o programado no cronograma físico- financeiro;
8.6.2. Se os índices diminuírem, prevalecerão aqueles vigentes nas datas em que os serviços forem executados.
8.7. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o DNIT pagará à CONTRATADA a importância calculada pelo índice anual vigente, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.
8.8. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o DNIT pagará à CONTRATADA a importância calculada pelo índice anual vigente, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.
8.9. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição, mediante aditamento do Contrato, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
8.10. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente. 9. DAS GARANTIAS
9.1. A Contratada deverá providenciar, no prazo de 10 (dez) dias úteis após a assinatura do contrato e entregar no DNIT, a Garantia de Cumprimento do Contrato, correspondente a 5% (cinco por cento) do seu valor global (importância segurada), com prazo de vigência não inferior ao prazo de vigência do Contrato, numa das seguintes modalidades.
9.1.1. CAUÇÃO EM DINHEIRO OU TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA:
9.1.1.1. A Caução em dinheiro deverá ser efetuada em conta de caução, obrigatoriamente da Caixa Econômica Federal (Decreto-Lei nº 1.737/79, art. 1º, inciso IV), vinculada ao DNIT.
9.1.1.2. Sobre o valor da caução prestada em dinheiro, incidirá o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, pro rata tempore pela fórmula estabelecida na Minuta do Contrato deste EDITAL, atualizada a partir da data de recolhimento ao DNIT;
9.1.1.3. Os Títulos da Dívida Pública serão admitidos desde que emitidos pelo Tesouro Nacional e custodiados na CETIP - Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos, sob a fiscalização do Banco Central do Brasil, ou junto a instituições financeiras, sob as regras do SELIC - Sistema Especial de Liquidez e Custódia de Títulos Públicos Federais. Devem, ainda, ser revestidos de liquidez livremente negociados no mercado de valores mobiliários, e, ainda, sua titularidade estar gravada em nome da EMPRESA CONTRATADA;
9.1.2. FIANÇA BANCÁRIA conforme ANEXO X – CARTA DE FIANÇA
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 15 de 117
BANCÁRIA - GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO (MODELO): carta de fiança fornecida por estabelecimento bancário, devidamente registrada em cartório de registro de títulos e documentos, conforme determinado pela Lei 6.015/73, art. 129, acompanhada de:
9.1.2.1. Cópia autenticada do estatuto social do banco;
9.1.2.2. Cópia autenticada da assembleia que elegeu a última diretoria do banco;
9.1.2.3. Cópia autenticada do instrumento de procuração, em se tratando de procurador do banco;
9.1.2.4. Reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta de fiança.
9.1.3. SEGURO-GARANTIA – entrega da apólice, inclusive digital, emitida por Seguradora legalmente autorizada pela SUSEP a comercializar seguros:
9.1.3.1. O seguro-garantia e suas condições gerais deverão atender a CIRCULAR SUSEP Nº 477, de 30 de setembro de 2013 e seu Anexo I;
9.1.3.2. A apólice terá sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta ao site https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp.
9.1.3.3. O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais e contemplar Cobertura Adicional de Ações Trabalhistas e Previdenciárias do CONTRATADO (TOMADOR) em relação à obra.
9.1.3.4. O seguro-garantia deverá prever o atendimento deste edital como condição geral. Em caso de impossibilidade de atendimento, deverá haver expressa justificativa a ser aceita pela Autarquia.
9.1.3.5. Na apólice mencionada deverão constar, no mínimo, as seguintes informações:
9.1.3.5.1. Número completo da licitação ou, quando se tratar de aditamento, o número do Contrato;
9.1.3.5.2. Objeto a ser contratado, especificado neste Edital;
9.1.3.5.3. Nome e número do CNPJ do SEGURADO (DNIT);
9.1.3.5.4. Nome e número do CNPJ do emitente (Seguradora);
9.1.3.5.5. Nome e número do CNPJ da CONTRATADA (TOMADORA da apólice).
9.1.3.6. A garantia do Seguro Garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovará pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93, além das hipóteses abaixo previstas:
I – quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice;
II – quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;
III – quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da apólice;
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 16 de 117
IV – quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou
V – quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais previstas na Circular SUSEP nº 477, de 30 de setembro de 2013 e seus Anexos.
9.1.4. As apólices de seguro, em todas as suas modalidades, e/ou cartas de fiança, e seus endossos e aditamentos, devem expressar o DNIT como SEGURADA e especificar claramente o objeto do seguro de acordo com o Edital e/ou Termo de Contrato ou Termo Aditivo a que se vincula;
9.1.5. Respeitadas as demais condições contidas neste Edital e seus Anexos, a garantia será liberada após a integral execução do Contrato, desde que a Licitante CONTRATADA tenha cumprido todas as obrigações contratuais.
9.1.6. A garantia deverá contemplar, além do prazo de execução de Contrato, o prazo para recebimento definitivo da obra, devendo ser renovada a cada prorrogação, repactuação ou alteração efetiva no Contrato;
9.1.7. A garantia deverá ser integralizada, no prazo máximo de 10 (dez) dias, inclusive quando houver acréscimo de objeto;
9.1.8. Na carta fiança bancária, deverá constar do instrumento a expressa renúncia pelo fiador dos benefícios previstos nos artigos 827 e 835 do Código Civil Brasileiro;
9.1.9. Apresentar o Termo de Compromisso relativo à Garantia Caucionária conforme ANEXO IX - TERMO DE COMPROMISSO (MODELO).
9.1.10. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá ter validade até o término da vigência contratual.
9.1.11. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
9.1.11.1. Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;
9.1.11.2. Prejuízos causados à Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;
9.1.11.3. As multas moratórias e punitivas aplicadas pela Contratante à Contratada;
9.1.11.4. Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não honradas pela Contratada;
9.1.12. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior.
9.1.13. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, na Caixa Econômica Federal, com correção monetária.
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 17 de 117
9.1.14. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado e de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.
10. DA VISITA AO LOCAL DE EXECUÇÃO DAS OBRAS
10.1. A Administração entende ser imprescindível a visita aos locais em que serão executados os serviços para constatar as peculiaridades de execução, bem como conhecer todas as condições operacionais e ambientais pertinentes ao objeto da licitação, para bem elaborar e orçar a sua proposta. A visita ficará a cargo da licitante, podendo esta solicitar esclarecimentos relativos ao assunto junto à Superintendência do DNIT no Estado do Ceará.
10.2. A Licitante deverá apresentar uma Declaração de Conhecimento do Trecho assinada pelo responsável técnico que, sob as penalidades da lei, tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza e local dos trabalhos. Assim, ela assumirá total responsabilidade pela declaração, ficando impedida de, no futuro, pleitear, por força do conhecimento declarado, quaisquer alterações contratuais de natureza técnica e/ou financeira. Tal declaração deverá ser juntada à Documentação de Habilitação, sob pena de inabilitação. Ressalta-se que a Licitante não poderá alegar, à posteriori, desconhecimento de qualquer fato.
11. DAS SITUAÇÕE ESPECIAIS – Consórcio
11.1. Será permitida a participação de pessoas jurídicas organizadas em consórcio, limitado a 3 (três) EMPRESAS, devendo ser apresentada a comprovação do compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados, atendidas as condições previstas no Art. 51 do Decreto nº 7.581 de 11 de outubro de 2011 e aquelas estabelecidas neste Edital;
11.2. Fica vedada a participação de pessoa jurídica consorciada em mais de um consórcio ou isoladamente, bem como de profissional em mais de uma EMPRESA, ou em mais de um consórcio;
11.3. A pessoa jurídica ou consórcio deverá assumir inteira responsabilidade pela inexistência de fatos que possam impedir a sua habilitação na presente licitação e, ainda, pela autenticidade de todos os documentos que forem apresentados;
11.4. As pessoas jurídicas que participarem organizadas em consórcio deverão apresentar, além dos demais documentos exigidos neste Edital, compromisso de constituição do consórcio, por escritura pública ou documento particular registrado em Cartório de Registro de Títulos e Documentos, discriminando a EMPRESA líder, estabelecendo responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados pelo consórcio;
11.5. O prazo de duração do consórcio deve, no mínimo, coincidir com o prazo de conclusão do objeto licitatório, até sua aceitação definitiva;
11.6. Os consorciados deverão apresentar compromisso de que não alterarão a constituição ou composição do consórcio, visando manter válidas as premissas que asseguram a sua habilitação,
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 18 de 117
salvo aprovação pelo DNIT;
11.7. Os consorciados deverão apresentar compromisso de que não se constituem nem se constituirão, para fins do consórcio, em pessoa jurídica e de que o consórcio não adotará denominação própria, diferente de seus integrantes;
11.8. Os consorciados deverão comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do contrato decorrente desta licitação, o Instrumento de Constituição e o registro do Consórcio, aprovado por quem tenha competência em cada uma das EMPRESAS. O Contrato de consórcio deverá observar, além dos dispositivos legais e da cláusula de responsabilidade solidária, as cláusulas deste Edital.
SEÇÃO II – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DA LICITAÇÃO
12. CREDENCIAMENTO PARA PARTICIPAR DO CERTAME ELETRÔNICO
12.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI), por meio do sítio www.comprasgovernamentais.gov.br;
12.1.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à SLTI, onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização.
12.2. O credenciamento do Licitante dependerá de registro cadastral atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, que também será requisito obrigatório para fins de habilitação.
12.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do Licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao RDC, na forma eletrônica.
12.4. O uso da senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao DNIT, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
12.5. No caso de participação de empresas em consórcio, o credenciamento e a operação do sistema eletrônico deve ser realizada pela empresa líder do consórcio.
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 19 de 117
13. DA OPERACIONALIDADE DA LICITAÇÃO
13.1. Os trabalhos serão conduzidos por servidor público do DNIT, denominado Presidente da COMISSÃO, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br.
13.2. A participação na licitação, na forma eletrônica, se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da PROPOSTA DE PREÇO, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário estabelecidos neste Edital;
13.3. O encaminhamento da PROPOSTA DE PREÇO pressupõem o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas neste Edital. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico assumindo como firmes e verdadeiras sua PROPOSTA DE PREÇO e seus lances;
13.4. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do RDC, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
13.5. Se ocorrer a desconexão do Presidente no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 13.6. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do RDC Eletrônico será suspensa e terá reinício, com o aproveitamento dos atos anteriormente praticados, somente após comunicação expressa do presidente aos participantes, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.
13.7. Quando a desconexão representar uma efetiva e irreparável ruptura no certame, ou quando, após uma desconexão superior a 10 minutos, não se retomar, em prazo razoável, o processo de formulação de lances, a sessão do RDC Eletrônico será definitivamente interrompida, o que acarretará, consequentemente, a renovação do procedimento, inclusive com nova publicação do aviso.
13.8. No caso de desconexão, cada licitante deverá de imediato, sob sua inteira responsabilidade, providenciar sua conexão ao sistema.
14. DA REFERÊNCIA DE TEMPO
14.1. Todas as referências de tempo citadas neste Edital e seus Anexos, no Aviso da licitação e durante a Sessão Pública observarão obrigatoriamente o horário de Brasília/DF e, desta forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.
15. DA ABERTURA DA PROPOSTA DE PREÇO E DA ETAPA COMPETITIVA
15.1. A abertura da sessão pública deste RDC, conduzida pelo Presidente da Comissão de Licitação, ocorrerá na data e na hora indicadas no Item 2.3 deste Edital, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.
15.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Presidente e os licitantes ocorrerá
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 20 de 117
exclusivamente mediante troca de mensagens, via “Chat”, em campo próprio do sistema eletrônico. Não será aceito nenhum outro tipo de contato, como meio telefônico ou e-mail;
15.3. O Presidente verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.
15.4. Somente os licitantes com propostas cadastradas participarão da fase de lances.
15.5. A desclassificação da PROPOSTA será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real pelas licitantes;
15.6. Aberta a etapa competitiva, os Licitantes classificados poderão encaminhar lances públicos, sucessivos e decrescentes, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do horário e valor consignados no registro de cada lance.
15.7. Durante o transcurso da sessão, os licitantes terão informações, em tempo real, do valor do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação do ofertante;
15.8. Será permitido aos licitantes a apresentação de lances intermediários durante a disputa. Serão considerados intermediários os lances cujos valores forem iguais ou superiores ao menor já ofertado e inferiores ao último lance que tenha sido ofertado e registrado no sistema pela própria licitante;
15.9. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro;
15.10. Não poderá haver desistência dos lances ofertados após a abertura da seção, sujeitando- se a licitante desistente às sanções previstas neste Edital.
15.11. Durante a fase de lances, o Presidente poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja manifestamente inexequível.
15.12. A primeira etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Presidente da COMISSÃO que informará, com cinco minutos de antecedência, o horário previsto para o início do tempo de iminência;
15.13. Decorrido o prazo fixado pelo Presidente da Comissão, o sistema eletrônico iniciará a segunda fase, encaminhando aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a fase de lances;
15.14. Havendo empate entre duas ou mais propostas, o desempate far-se-á através dos seguintes critérios, nesta ordem:
I. Disputa final, em que os licitantes empatados poderão apresentar nova
proposta fechada em ato contínuo à classificação;
II. Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que
exista sistema objetivo de avaliação instituído;
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 21 de 117
III. Os critérios estabelecidos no art. 3° da Lei no 8.248, de 23 de outubro
de 1991, e no § 2º do art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; e
IV. Sorteio;
15.15. Após a definição da melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 10% (dez por cento), a COMISSÃO poderá admitir o reinício da disputa aberta para a definição das demais colocações;
15.15.1. No caso do Subitem 15.14, os lances iguais serão classificados conforme a ordem de apresentação;
15.16. A licitante melhor classificada deverá ser convocada para reelaborar e apresentar à administração pública, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como do detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao lance vencedor, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, juntamente com a DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR DE HABILITAÇÃO.
15.17. Será exigida a apresentação da Declaração de Cumprimento dos Requisitos Habilitatórios, a ser apresentado via sistema da Portal de Compras do Governo Federal.
16. DA NEGOCIAÇÃO
16.1. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o Presidente poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no edital.
16.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
16.3. O Presidente anunciará o lance vencedor imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após a negociação e decisão acerca da aceitação do lance de menor valor.
16.4. Será vencedora a empresa que atender ao edital e ofertar o MENOR PREÇO GLOBAL; 16.5. O valor global da proposta não poderá ser superior ao orçamento estimado pelo DNIT, de modo que, quando a proposta do primeiro classificado estiver acima do orçamento estimado, a Comissão de Licitação poderá negociar com o licitante condições mais vantajosas.
16.5.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo ordem de classificação, quando o primeiro colocado, após a negociação, for desclassificado por sua proposta permanecer superior ao orçamento estimado. 17. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 22 de 117
17.1. A licitante vencedora deverá providenciar a documentação relativa à PROPOSTA DE PREÇO, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contados a partir da solicitação, anexando na opção “Enviar anexo”, respeitado o limite do sistema eletrônico de 50MB, podendo ser incluídos quantos arquivos forem necessários, os seguintes documentos:
17.1.1. Carta de apresentação da proposta de preço, conforme ANEXO V – CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO;
17.1.2. Cronograma Físico-Financeiro e Planilha de Orçamento, conforme Anexo III, não se admitindo parcela na forma de pagamento antecipado, observando-se as etapas e prazos de execução;
17.2. Na verificação da conformidade da melhor proposta apresentada (aquela que tiver seu preço aceito) com os requisitos do instrumento convocatório, será desclassificada caso:
17.2.1. Contenha vícios insanáveis;
17.2.2. Não obedeça às especificações técnicas previstas no instrumento convocatório;
17.2.3. Apresente preço manifestamente inexequível ou permaneça acima do orçamento estimado para a contratação, inclusive nas hipóteses previstas no caput do art. 9º do Decreto 7.581/11.
17.2.4. Não tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração Pública; ou
17.2.5. Apresente desconformidade com quaisquer outras exigências do instrumento convocatório, desde que insanável.
17.3. A Comissão de Licitação poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade da proposta ou exigir do licitante que ela seja demonstrada.
17.3.1. Consideram-se inexequíveis as propostas com valor global inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor do orçamento estimado pela administração pública, ou
b) Valor do orçamento estimado pela Administração Pública.
17.4. A administração conferirá ao licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta.
17.5. Na hipótese acima, o licitante deverá demonstrar que o valor da proposta é compatível com a execução do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos coeficientes de produtividade adotados nas composições do valor global.
17.6. A análise de exequibilidade da proposta não considerará materiais e instalações a serem fornecidos pelo licitante em relação aos quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração, desde que a renúncia esteja expressa na proposta.
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 23 de 117
18. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA, DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA, DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
18.1. A comprovação do cumprimento das exigências relativas à HABILITAÇÃO JURÍDICA, QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA e REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA pela licitante vencedora, será realizada:
18.1.1. Mediante consulta “on-line” no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, sendo verificados os níveis validados referentes a:
I. Credenciamento
II. Habilitação jurídica
III. Regularidade Fiscal Federal
a) Receita Federal do Brasil – Receita
b) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
c) Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
IV. Regularidade Fiscal Estadual/Municipal
a) Receita Estadual/Distrital
b) Receita Municipal
V. Qualificação Econômico-Financeira
a) A comprovação de boa situação financeira da empresa através dos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), que deverão ser maiores ou iguais a 1,00 (um inteiro);
18.1.1.1. Será verificada a composição societária das empresas a serem contratadas, no sistema SICAF, para comprovar a inexistência de servidores do órgão contratante na relação de sócios.
18.1.1.2. Os licitantes que não atenderem às exigências de habilitação parcial no SICAF deverão apresentar documentos que supram tais exigências, de acordo com as diligências realizadas pela Comissão de Licitação.
18.1.1.3. Caso a Licitante não esteja com sua Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e Qualificação Econômico-Financeira válidas perante o SICAF e sítio oficial correspondente e apresente cópia do Recibo de Solicitação de Serviço entregue à sua Unidade Cadastradora no prazo regulamentar, na sessão pertinente, nos termos do art. 37 da Instrução Normativa nº 2, de 11/10/2010, a COMISSÃO fará diligência junto à SLTI;
18.1.2. A Comissão verificará mediante consulta “on line” nos respectivos sítios eletrônicos dos órgãos oficiais:
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 24 de 117
18.1.2.1. A existência de registros impeditivos da contratação no Cadastro Nacional de EMPRESAS Inidôneas e Suspensas /CGU, disponível no Portal da Transparência (htpp://www.portaltransparencia.gov.br);
18.1.2.2. A existência de registros impeditivos de contratação por improbidade administrativa no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por ato de improbidade administrativa disponível no Portal do CNJ;
18.1.2.3. A validação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT perante a Justiça do Trabalho, ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), da sede da Licitante, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 01/05/1943, e instituída pela Lei nº 12.440, de 07/07/2011;
18.1.3. A licitante vencedora deverá providenciar a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO JURÍDICA, QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA e REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contados a partir da solicitação, anexando na opção “Enviar anexo”, com tamanho não superior a 50MB, podendo ser incluídos quantos arquivos forem necessários desde que não ultrapasse este limite, devendo ser encaminhados também os seguintes documentos:
18.1.3.1. Certidão negativa de falência, de recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da Licitante, Justiça Comum;
18.1.3.2. Contrato social e suas alterações;
18.1.3.3. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, onde a licitante deverá comprovar Patrimônio Líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor de sua PROPOSTA de PREÇOS final;
18.1.3.4. A Licitante deverá comprovar Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante – Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor da PROPOSTA de PREÇO final;
18.1.3.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT perante a Justiça do Trabalho, ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), da sede da Licitante, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 01/05/1943, e instituída pela Lei nº 12.440, de 07/07/2011;
18.1.3.6. Compromisso de constituição do Consórcio, se for o caso;
18.1.3.7. Credenciamento do Representante Legal para assinatura do contrato.
18.1.3.8. Carta de apresentação da proposta de preço, conforme ANEXO V – CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO;
18.1.3.9. Composição analítica do percentual dos itens que compõe Benefícios e Despesas Indiretas – BDI, quando couber.
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 25 de 117
18.1.3.9.1. A metodologia para a composição dos preços é a da Tabela de Consultoria do DNIT, portanto, não será adotada fórmula analítica para obtenção do valor global do BDI e, tão somente, discriminação dos itens que o compõe (Despesas Administrativas, Remuneração da Empresa, entre outros) e posterior aplicação na tabela de formação de preços.
18.1.3.10. Composição analítica do percentual dos Encargos Sociais – ES, discriminando todas as parcelas que o compõem, conforme ANEXO X - PLANILHA DE DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS – ES (MODELO);
18.1.3.11. Cronograma Físico, conforme ANEXO III, com periodicidade de 30 (trinta) dias corridos, não se admitindo parcela na forma de pagamento antecipado, observando-se as etapas e prazos de execução;
18.2. A comprovação do cumprimento das exigências relativas à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA pela licitante vencedora será realizada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
18.2.1. Certidão comprobatória de inscrição ou registro e regularidade da Licitante e dos seus responsáveis técnicos no respectivo Conselho de Classe da região a que estiver vinculada, que comprove o exercício da atividade relacionada com o objeto da licitação;
18.2.2. Declaração formal emitida pela Licitante de que os equipamentos necessários para execução da Obra/Serviço de que trata o objeto desta licitação estarão disponíveis e em perfeitas condições de uso por ocasião de sua utilização. Esses equipamentos estarão sujeitos à vistoria “in loco” pelo DNIT, por ocasião de sua utilização e sempre que necessário.
18.2.3. Atestado de Visita emitido pelo DNIT, em nome da licitante, de que ela, preferencialmente, por intermédio de integrante do seu quadro de Responsáveis Técnicos, visitou os locais onde serão executadas as obras/serviços, tomando conhecimento de todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execução dos mesmos, até a data de que trata o subitem 2.3 deste Edital;
18.2.3.1. A empresa licitante, a seu critério, poderá declinar da visita, sendo, neste caso, necessário apresentar em substituição ao atestado de visita, declaração formal assinada pelo responsável técnico, sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, e sobre o local do serviço, assumindo total RESPONSABILIDADE por esta declaração, ficando impedida, no futuro, de pleitear por força do conhecimento declarado, quaisquer alterações contratuais, de natureza técnica e/ou financeira.
18.2.4. Capacidade Operacional da Licitante: A Experiência Específica da Proponente para Habilitação Técnica estará condicionada à comprovação das seguintes exigências:
18.2.4.1. Relacionar os serviços compatíveis com o objeto da licitação executados pela empresa e anexar comprovação destes por intermédio de atestado ou certidão ou declaração emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da mesma.
18.2.4.2. As empresas deverão comprovar que executaram por meio de contratos celebrados
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 26 de 117
com “Órgãos da Administração Pública Federal”, ou “Estadual”, ou “Municipal”, ou do “Distrito Federal”, ou de “Empresas Privadas”, os serviços exigidos no quadro a seguir:
18.2.4.3. A comprovação da Capacidade Operacional da Licitante que apresentará proposta, se dará por meio de 01 (um) único atestado.
18.2.4.4. A limitação da quantidade de atestados exigida para comprovar a Capacidade Operacional da Licitante, se deve ao fato de que as obras que serão supervisionadas possuem grau de complexidade técnica de execução que exige das supervisoras aprimorados conhecimentos operacionais e profissionais para supervisioná-las, de forma a cumprir plenamente todas às exigências deste Projeto Básico.
18.2.5. A Licitante deverá apresentar devidamente preenchido, conforme atestados de capacidade técnico-operacional apresentados, o Quadro 02 do Anexo IV – RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO PROPONENTE COMPATÍVEIS COM O OBJETO DA LICITAÇÃO;
18.2.6. Cada Responsável Técnico só poderá representar uma única empresa, sob pena de inabilitação das Licitantes.
18.2.7. Capacidade Profissional: Somente serão avaliadas as Capacidades Técnicas dos profissionais indicados para as Categorias indicadas a seguir:
18.2.7.1. Para o Consultor Especial (CM), deverá ter formação em engenharia civil, e comprovar por meio de atestados e/ou certidões e/ou declarações, que tenha exercido a função de Responsável Técnico, e/ou de Coordenador, e/ou de Supervisor, e/ou de Residente, de Serviços de Gerenciamento, e/ou de Supervisão, e/ou de Fiscalização de Obras de Construção de Obras de Arte Especiais, compatíveis com o objeto desta licitação. Em pelo menos 01 (um) dos atestados e/ou certidões e/ou declarações, deverá constar que exerceu a função de Responsável Técnico, ou de Coordenador, ou de Supervisor, ou de Residente, de Serviços de Gerenciamento, ou de Supervisão, ou de Fiscalização de obras de construção de Ponte ou Viaduto.
18.2.7.2. Para o Coordenador - Nível (P0), deverá ter formação em engenharia civil, e comprovar por meio de atestados e/ou certidões e/ou declarações, que tenha exercido a função de Responsável Técnico, e/ou de Coordenador, e/ou de Supervisor, e/ou de Residente, de Serviços de Gerenciamento, e/ou de Supervisão, e/ou de Fiscalização de Obras de Construção de Obras de Arte Especiais, compatíveis com o objeto desta licitação. Em pelo menos 01 (um) dos atestados e/ou certidões e/ou declarações, deverá constar que exerceu a função de Responsável Técnico, ou de Coordenador, ou de Supervisor, ou de Residente, de Serviços de
SERVIÇOS A SEREM COMPROVADOSEXTENSÃO A SER COMPROVADA
QUANTIDADE MÁXIMA DE ATESTADOS
Gerenciamento, ou Supervisão ou Fiscalização de Construção de Obra de Arte Especial
≥ 300,00 m² 01
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 27 de 117
Gerenciamento, ou de Supervisão, ou de Fiscalização de obras de construção de Ponte ou Viaduto.
18.2.7.3. Para o Engenheiro Sênior Residente – Nível (P1), deverá ter formação em engenharia civil, e comprovar por meio de atestados e/ou certidões e/ou declarações, que tenha exercido a função de Responsável Técnico, e/ou de Coordenador, e/ou de Supervisor, e/ou de Residente, e/ou de Fiscal de Serviços de Gerenciamento, e/ou de Supervisão, e/ou de Fiscalização de Obras de Construção de Obras de Arte Especiais, compatíveis com o objeto desta licitação.
18.2.7.4. O profissional indicado para comprovar as exigências constantes do item 18.2.7.1 deverá ter Doutorado na área de interesse e/ou experiência de no mínimo 15 (quinze) anos, comprovados por meio de diploma ou Certidão de Registro no Conselho Regional Competente, quando houver Conselho. Deverá comprovar por meio de currículo, ou atestado, ou declaração ter experiência na área de engenharia de transportes rodoviários, conforme exigido na Tabela de Preços de Consultoria, oficializada pela Instrução de Serviço/DG nº 03, de 07 de março de 2012.
18.2.7.5. O profissional indicado para comprovar as exigências constantes do item 18.2.7.2; deverá ter experiência de no mínimo 10 (dez) anos, comprovados por meio de diploma ou Certidão de Registro no Conselho Regional Competente, quando houver Conselho. Deverá comprovar por meio de currículo, ou atestado, ou declaração ter experiência na área de engenharia de transportes rodoviários, conforme exigido na Tabela de Preços de Consultoria, oficializada pela Instrução de Serviço/DG nº 03, de 07 de março de 2012.
18.2.7.6. O profissional indicado para comprovar as exigências constantes do item 18.2.7.3. deverá ter experiência de no mínimo 08 (oito) anos, comprovados por meio de diploma ou Certidão de Registro no Conselho Regional Competente, quando houver Conselho. Deverá comprovar por meio de currículo, ou atestado, ou declaração ter experiência na área de engenharia de transportes rodoviários, conforme exigido na Tabela de Preços de Consultoria, oficializada pela Instrução de Serviço/DG nº 03, de 07 de março de 2012.
18.2.7.7. A quantidade de atestados e/ou certidões e/ou declarações exigidos para comprovação da Capacidade Técnica dos Profissionais que serão Habilitados visa atender às exigências dispostas na Instrução de Serviço/DG nº 03, de 07 de março de 2012, de que estes tenham experiência na área de atuação, de no mínimo 15 (quinze), 10 (dez) e 08 (oito) anos, para os Níveis CM, P0 e P1, respectivamente.
18.2.7.8. Para cada um dos serviços executados a título de experiência do técnico, deverá ser anexado atestado e/ou certidão e/ou declaração comprovando a execução dos mesmos. Ditos atestados e/ou certidões e/ou declarações deverão ser apresentados indicando que o profissional esteja listado entre os nomes indicados e emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado e devidamente certificados pelo Conselho Regional Competente, neles constando os contratos, nomes do contratado, do contratante e discriminação dos serviços.
18.2.7.9. Quando a certidão e/ou atestado e/ou declaração não for emitida pelo contratante principal da obra, deverá ser juntada à documentação declaração formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado foi responsável pela sua execução, ou um de seus responsáveis técnicos.
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 28 de 117
18.2.7.10. Para os demais profissionais que serão vinculados ao contrato que será celebrado com a empresa vencedora da licitação, a experiência exigida para cada categoria profissional, deverá atender ao disposto na Tabela de Preços de Consultoria oficializada pela Instrução de Serviço/DG nº 03, de 07 de março de 2012, publicada no Boletim Administrativo nº 010 de 05 a 09 de março de 2012.
18.2.8. A licitante deverá apresentar devidamente preenchido, conforme atestados de capacidade técnico-profissional apresentados, o Quadro 01 do Anexo IV – RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELOS PROFISSIONAIS DETENTORES DE ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA POR EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPATÍVEIS COM O OBJETO DA LICITAÇÃO;
18.2.8.1. Para cada um dos serviços executados e relacionados no ANEXO IV, QUADRO 01 a título de experiência do técnico deverá ser anexado atestado e/ou certidão comprovando a execução dos mesmos. Ditos atestados e/ou certidões deverão ser apresentados indicando que o profissional esteja listado entre os nomes apresentados e emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado e devidamente certificados pelo Conselho Regional competente, neles constando os contratos, nomes do contratado, do contratante e discriminação dos serviços.
18.2.8.1.1. Os atestados e/ou certidões de responsabilidade técnica deverão estar de acordo com o Título e as Atribuições definidas na legislação específica de cada profissão; os atestados e/ou certidões de responsabilidade técnica deverão ainda ser emitidos por órgãos públicos ou EMPRESAS privadas contratantes dos serviços, devendo estar devidamente registrados no Conselho de Classe competente da região onde os serviços foram executados, quando couber, e acompanhados das respectivas Certidões de Acervo Técnico (CAT), quando couber, expedidas por aqueles Conselhos.
18.2.8.1.2. Deverá(ão) constar, preferencialmente, do(s) atestado(s) de capacidade técnico profissional, ou da(s) certidão(ões) expedida(s) pelo Conselho de Classe competente, em destaque, os seguintes dados: data de início e término dos serviços; local de execução; nome do contratante e pessoa jurídica e da pessoa jurídica CONTRATADA; nome do(s) responsável(is) técnico(s), seu(s) título(s) profissional(is) e número(s) de registro(s) no Conselho de Classe competente; especificações técnicas dos serviços e os quantitativos executados;
18.2.9. Termo de indicação do pessoal técnico qualificado, no qual os profissionais indicados pela Licitante, para fins de comprovação de capacidade técnica, declarem que participarão, a serviço da Licitante, das obras ou serviços. Este termo deverá ser firmado pelo representante da Licitante com o ciente do profissional conforme ANEXO VIII - QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO (MODELO);
18.2.9.1. Os profissionais indicados pela Licitante para fins de comprovação da capacidade técnico-profissional deverão participar da obra ou serviço objeto da licitação, admitindo-se, excepcionalmente, a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pelo gestor do contrato e ratificada pelo seu superior.
18.2.9.2. Deverá(ão) constar, preferencialmente, do(s) atestado(s) de capacidade técnico
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 29 de 117
profissional, ou da(s) certidão(ões) expedida(s) pelo Conselho de Classe competente, em destaque, os seguintes dados: data de início e término dos serviços; local de execução; nome do contratante e pessoa jurídica e da pessoa jurídica CONTRATADA; nome do(s) responsável(is) técnico(s), seu(s) título(s) profissional(is) e número(s) de registro(s) no Conselho de Classe competente; especificações técnicas dos serviços e os quantitativos executados;
18.2.10. Relação e vinculação da Equipe Técnica proposta para a execução dos serviços, mediante o preenchimento do ANEXO IV, QUADRO 03 – RELAÇÃO E VINCULAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA.
18.2.11. Para cada profissional constante do ANEXO IV, QUADRO 03 deverá ser preenchido o ANEXO IV, QUADRO 04 – IDENTIFICAÇÃO, FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA DA EQUIPE TÉCNICA.
18.2.12. Termo de Compromisso de Execução dos Serviços e de Cessão de Direitos Autorais de cada um dos profissionais relacionados na Equipe Técnica Mínima, conforme modelo ANEXO VII - TERMO DE COMPROMISSO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS PATRIMONIAIS (MODELO);
18.2.13. Comprovação da Licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para a realização deste certame, profissional(is) de nível superior, ou outro(s), reconhecido(s) pelo Conselho de Classe competente, quando couber, detentor de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no respectivo Conselho de Classe competente da região onde os serviços foram executados (quando couber), acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acerto Técnico – CAT (quando couber), expedidas por estes Conselhos, que comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estaduais, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, experiência na execução de objeto de mesmo caráter e de igual complexidade ou superior, que comprove a parcela relevante, elaborada conforme o disposto na Portaria nº. 108/2008 e I.S./DG nº. 10/2009, conforme anotação em acervo técnico e atestado de boa execução, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
18.2.13.1. Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:
18.2.13.1.1. Sócio;
18.2.13.1.2. Diretor;
18.2.13.1.3. Empregado;
18.2.13.1.4. Responsável técnico;
18.2.13.1.5. Profissional contratado.
18.2.14. A comprovação de vinculação dos profissionais deverá atender aos seguintes requisitos:
18.2.14.1. Sócio: Contrato Social devidamente registrado no órgão competente;
18.2.14.2. Diretor: cópia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou cópia da ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em se tratando de
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 30 de 117
sociedade anônima;
18.2.14.3. Empregado: cópia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS ou Contrato de Trabalho em vigor;
18.2.14.4. Responsável Técnico: cópia da Certidão expedida pelo Conselho de Classe competente da Sede ou Filial da Licitante onde consta o registro do profissional como RT, ou a apresentação de um dos seguintes documentos:
18.2.14.4.1. Ficha de registro do empregado - RE, devidamente registrada no Ministério do Trabalho; ou
18.2.14.4.2. Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, em nome do profissional; ou
18.2.14.4.3. Contrato Social ou último aditivo se houver; ou
18.2.14.4.4. Contrato de prestação de serviços sem vínculo empregatício.
18.2.14.5. Profissional contratado: contrato de prestação de serviço. 18.2.15. A comprovação das capacidades técnico-profissional e técnico-operacional exigidas neste Edital poderá ser efetuada, no todo ou parte, por qualquer uma das consorciadas, ou por todas através do somatório de seus respectivos atestados;
18.2.16. A comprovação de qualificação técnica será realizada conforme Item 6 –HABILITAÇÃO constante do ANEXO I – PROJETO BÁSICO.
18.3. A licitante vencedora deverá ainda providenciar o envio da documentação referente à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA juntamente com os documentos de habilitação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contados a partir da solicitação, anexando na opção “Enviar anexo”, com tamanho não superior a 50MB, podendo ser incluídos quantos arquivos forem necessários, desde que não ultrapasse este limite;
18.4. Toda a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO deverá ser entregue na Seção de Cadastro e Licitações do DNIT-CE, no endereço Rodovia: BR-116, Km 06, Bairro Cajazeiras, Fortaleza/CE – CEP: 60.864-012, através do Serviço de Protocolo, nos dias úteis, das 08h00min às 12h00min e das 13h30min às 17h30min, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados a partir da data de encerramento da fase de aceitação das propostas e convocação pelo presidente da comissão, em envelope opaco e lacrado, contendo as seguintes indicações no seu anverso:
COMISSÃO DE LICITAÇÃO ENVELOPE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO RDC ELETRÔNICO Nº xxx/2016-03 RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE CNPJ OU DOCUMENTO EQUIVALENTE
18.4.1. Todas as folhas dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverão ser
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 31 de 117
apresentadas em seus originais ou cópias devidamente autenticadas, devendo estar encadernadas, rubricadas pelo representante legal da Licitante e numeradas sequencialmente, da primeira à última, de modo a refletir o seu número exato;
18.4.2. Em se tratando de consórcio, os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverão ser apresentados em relação à cada empresa consorciada.
18.5. Na hipótese da licitante vencedora na etapa de lances ser considerada inabilitada, serão requeridos e analisados a proposta de preço e os documentos de habilitação do licitante subsequente, por ordem de classificação;
18.5.1. A hipótese que trata o subitem 18.5 poderá ser realizada mais de uma vez, até que se obtenha uma licitante habilitada, sempre observando que sua proposta deverá estar abaixo do orçamento referencial do DNIT, sendo o Presidente da Comissão responsável por negociar uma proposta mais vantajosa para a Administração Pública.
19. DAS IMPUGNAÇÕES E DOS RECURSOS
19.1. A impugnação do Edital e de seus Anexos deverá ser dirigida ao Presidente da Comissão, mediante petição a ser enviada exclusivamente por meio eletrônico, através do e-mail [email protected], até 5 (cinco) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão.
19.1.1. Apresentada a impugnação, a mesma será respondida à interessada, dando-se ciência aos demais interessadas, antes da abertura da sessão;
19.1.2. A impugnação feita tempestivamente pela Licitante não a impedirá de participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente, devendo, por conseguinte, enviar sua PROPOSTA DE PREÇOS e PROPOSTA TÉCNICA à COMISSÃO até a data e hora marcados para a abertura da sessão.
19.2. Divulgada a decisão da COMISSÃO, em face do ato de julgamento (declaração do vencedor), se dela discordar, a Licitante terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para interpor recurso, contados a partir da data de intimação ou da lavratura da ata;
19.2.1. A Licitante que desejar apresentar recurso em face dos atos de julgamento da proposta ou da habilitação deverá manifestar imediatamente, através do sistema, após o término de cada sessão a sua intenção de recorrer, sob pena de preclusão;
19.2.2. O prazo para apresentação de contrarrazões será o mesmo do recurso, e começará imediatamente após o encerramento do prazo a que se refere o Subitem 20.2;
19.2.3. É assegurada aos Licitantes vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
19.3. Serão desconsiderados pelo Presidente da Comissão os recursos interpostos fora do meio eletrônico – Sistema COMPRASNET;
19.4. Caso o Presidente decida pelo indeferimento do recurso, a questão será apreciada pela Autoridade Competente para homologar o resultado final, que poderá ratificar ou não a decisão do Presidente antes da adjudicação.
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 32 de 117
19.5. Caso não ratifique a decisão do Presidente, a Autoridade Competente determinará as medidas que julgar cabíveis no caso.
19.6. O recurso contra a decisão do Presidente não terá efeito suspensivo.
19.7. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na Seção de Cadastro e Licitações do DNIT/CE, Rodovia: BR-116, Km 06, Bairro Cajazeiras, Fortaleza/CE, nos dias úteis no horário de 8h às 12h e de 13:30h às 17:30h.
19.8. Os arquivos eletrônicos com textos das razões e contrarrazões serão disponibilizados no seguinte endereço eletrônico: http://www.dnit.gov.br/licitacoes/editais-das-superintendencias.
19.9. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;
19.10. A impugnação ou o recurso interposto em desacordo com as condições deste EDITAL e seus ANEXOS não serão conhecidos;
19.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste EDITAL e seus ANEXOS, excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o do vencimento.
19.12. Os prazos previstos neste EDITAL e seus ANEXOS iniciam e expiram exclusivamente em dia de expediente no âmbito do DNIT.
20. DO ENCERRAMENTO
20.1. Finalizada a fase recursal e definido o resultado de julgamento, o DNIT poderá negociar condições mais vantajosas com o primeiro colocado;
20.2. Exaurida a negociação o procedimento licitatório será encerrado e encaminhado a Autoridade Competente que poderá:
a) determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem supríveis;
b) anular o procedimento, no todo ou em parte, por vício insanável;
c) revogar o procedimento por motivo de conveniência e oportunidade; ou
d) adjudicar o objeto e homologar a licitação em ato único e encaminhar os autos ao órgão requisitante/interessado para que esse convoque o adjudicatário para assinatura do contrato.
20.2.1. Encerrada a licitação, a COMISSÃO divulgará no site do DNIT os atos de adjudicação do objeto, de homologação do certame, bem como os valores do orçamento previamente estimado para a contratação;
21. DAS OBRIGAÇÕES DA ADJUDICATÁRIA
21.1. A adjudicatária terá o prazo de até 10 (dez) dias corridos, após formalmente convidada,
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 33 de 117
para assinar o Contrato, que obedecerá ao modelo constante do Anexo deste Edital;
21.1.1. Este prazo poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela adjudicatária durante o seu transcurso, desde que a justificativa seja aceita pelo DNIT.
21.2. Se a adjudicatária não assinar o instrumento contratual no prazo estabelecido no subitem precedente, estará sujeita às penalidades previstas neste Edital;
21.3. A CONTRATADA deverá atender a Instrução de Serviço nº. 03 de 04 Fevereiro de 2011, que Dispõe sobre a Responsabilidade Ambiental da Contratada – RAC, bem como, comprometer-se a cumprir a legislação ambiental vigente, as Normas Técnicas do DNIT, da ABNT, e do Ministério do Trabalho e Emprego, e demais legislações pertinentes.
21.4. Manter situação regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Público Federal - CADIN, conforme disposto no Artigo 6º da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002;
21.5. Se a Contratante relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer obrigações da Licitante Adjudicatária, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer modo afetar ou prejudicar essas mesmas obrigações, as quais permanecerão inalteradas como se nenhuma omissão ou tolerância houvesse ocorrido;
21.6. É facultado ao DNIT, quando a Licitante adjudicatária não cumprir as condições deste EDITAL e seus ANEXOS, não apresentar a garantia de execução do Contrato, não assinar o Contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidas:
21.6.1. Revogar a licitação, sem prejuízo da aplicação das cominações previstas no Art. 47 da Lei 12.462/2011 e neste edital;
21.6.2. Convocar os Licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do Contrato nas mesmas condições ofertadas pelo Licitante vencedor.
21.6.3. Na hipótese de nenhum dos Licitantes aceitar a contratação nos termos do Subitem 22.6.2, o DNIT poderá convocar os Licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do Contrato nas condições ofertada por estes, desde que o respectivo valor seja igual ou inferior ao orçamento estimado para a contratação, inclusive quanto aos preços atualizados nos termos deste EDITAL.
21.7. A CONTRATADA deverá colocar e manter placas indicativas do empreendimento, de acordo com os modelos adotados pelo DNIT, que deverão ser afixadas em local apropriado, enquanto durar a execução dos serviços.
21.8. A CONTRATADA deverá providenciar, sem ônus para o DNIT e no interesse da segurança dos usuários do EMPREENDIMENTO e do seu próprio pessoal, o fornecimento de roupas adequadas ao serviço e de outros dispositivos de segurança a seus empregados, bem como a sinalização diurna e noturna nos níveis exigidos pelas Normas do DNIT.
21.9. A produção ou aquisição dos materiais e respectivo transporte são de inteira responsabilidade da CONTRATADA.
21.10. Os percentuais máximos admitidos para remuneração de cada etapa de serviço serão aqueles estabelecidos pelo Órgão nos CRITÉRIOS DE PAGAMENTO, que não poderão ser modificados pela CONTRATADA.
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 34 de 117
21.11. As medições deverão seguir o preconizado nas Especificações de Serviço do DNIT e serão elaboradas mensalmente pela FISCALIZAÇÃO, sempre que os grupos de serviço forem concluídos.
21.12. Cabe ressaltar que nenhuma medição será processada se a ela não estiver anexado o relatório de controle de qualidade, contendo os resultados dos ensaios devidamente interpretados, caracterizando a qualidade dos serviços executados. No processo de medição deverá constar a real alíquota de ISSQN adotada pelo respectivo Município.
21.13. A CONTRATADA deverá conceder LIVRE ACESSO aos seus documentos e registros contábeis, referentes ao objeto da licitação, para os Servidores ou Empregados do Órgão ou Entidade Contratante e dos Órgãos de Controle Interno e Externo;
22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 22.1. A contratada que não cumprir integralmente as obrigações assumidas ou o licitante, nos casos previstos em lei, garantido o contraditório e a ampla defesa, está sujeito às seguintes sanções:
22.1.1. Advertência;
22.1.2. Multa;
22.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação;
22.1.4. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Federal;
22.1.5. Declaração de inidoneidade.
As sanções previstas nos subitens 23.1.1, 23.1.3, 23.1.4 e 23.1.5 poderão ser aplicadas juntamente com a do subitem 23.1.2, facultada a defesa prévia ao interessado, no prazo de 5(cinco) dias úteis.
22.2. ADVERTÊNCIA é o aviso por escrito emitido ao contratado pela inexecução parcial do contrato e será expedida, pelas autoridades competentes, quando o descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório, bem como nos casos de descumprimento de obrigação em fase de execução contratual.
22.2.1. A advertência será aplicada nos casos de faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretam prejuízos significativos ao objeto da contratação.
22.3. MULTA é a sanção pecuniária que será imposta ao contratado ou licitante, que poderá ser:
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 35 de 117
22.3.1. - de caráter moratório, na hipótese de atraso injustificado na entrega ou execução objeto do contrato, e será aplicada nos seguintes percentuais:
22.3.1.1. 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, quando o atraso não for superior 30 (trinta) dias corridos;
22.3.1.2. 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso que exceder a alínea anterior, na entrega de material ou execução de serviços, calculado, desde o trigésimo primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte inadimplente, em caráter excepcional, e a critério do órgão contratante;
22.3.2. – de caráter compensatório, quando será aplicada nos seguintes percentuais:
22.3.2.1. 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do licitante adjudicatário em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, inexecução parcial do objeto pela contratada ou nos casos de rescisão do contrato, calculada sobre a parte inadimplida;
22.3.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, pela sua inexecução total.
22.3.3. A multa será formalizada mediante apostilamento contratual, na forma do artigo 65, parágrafo 8º, da Lei nº 8.666, de 21 junho de 1993 e será executada após regular processo administrativo, consoante o Art. 18 da Instrução Normativa Nº 04/2015, observada a seguinte ordem:
I - Mediante quitação do valor da penalidade por parte da licitante em prazo a ser determinado pela autoridade competente;
II - Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato;
III - Mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e
IV - Mediante procedimento judicial.
22.3.4. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá à Contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice estipulado em contrato ou, na falta deste, pelo Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) ou aquele que vier a substituí-lo.
22.3.5. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do primeiro dia útil seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato.
22.3.6. Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado:
I - O atraso não superior a 05 (cinco) dias; e
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 36 de 117
II - A execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança, nos termos dos atos regulamentares expedidos pela AGU.
22.4. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO é a sanção imposta ao fornecedor, impedindo-o temporariamente de participar de licitações e de contratar com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, pelo prazo que esta Autarquia fixar e será arbitrado de acordo com a natureza e a gravidade da falta, respeitado o limite de 2 anos.
22.5. IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL – Nas licitações e contratos regidos pelas Leis nº 10.520/2002 e 12.462/2011, poderá ser impedido de licitar União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos e será descredenciado do SICAF, sem prejuízo das multas previstas no instrumento convocatório e no contrato, bem como das demais cominações legais, aquele que:
I - Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato;
II - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar
documento falso;
III - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem
motivo justificado;
IV - Não mantiver a proposta, salvo se em decorrência de fato superveniente,
devidamente justificado, ou;
V - Comporta-se de modo inidôneo.
22.5.1. Incorre na mesma sanção o contratado sob o regime da Lei nº 12.462/2011 que der causa
à inexecução total ou parcial do contrato.
22.6. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE é a penalidade cuja aplicação pode ser proposta ao Ministro de Estado dos Transportes, à vista dos motivos informados na instrução processual.
22.6.1. A declaração de inidoneidade prevista no item 24.6., permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos que determinarem a punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que a aplicou e será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes de sua conduta e após decorrido o prazo da sanção, não superior a 2 (dois) anos.
22.7. O rito para o Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade – PAAR referente às infrações praticadas pelos fornecedores do DNIT, tem sua competência definida pela Instrução Normativa nº 04/2015, de 23 de novembro de 2015.
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 37 de 117
23. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
23.1. As atas serão geradas eletronicamente após o encerramento da sessão pelo Presidente da Comissão;
23.1.1. Nas atas das sessões públicas deverá constar o registro das Licitantes participantes, das propostas apresentadas, da análise da documentação de habilitação, da(s) vencedora(s) e da manifestação da intenção de interposição de recurso(s), se for o caso;
23.1.2. Os demais atos licitatórios serão registrados no processo da licitação.
23.2. A Licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste Edital e seus Anexos, pois a simples apresentação da PROPOSTA DE PREÇOS submete a Licitante à aceitação incondicional de seus termos, independente de transcrição, bem como representa o conhecimento do objeto em licitação, não sendo aceita alegação de desconhecimento de qualquer pormenor;
23.2.1. No caso de eventual divergência entre o EDITAL de Licitação e seus ANEXOS, prevalecerão as disposições do primeiro.
23.3. A Licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação da Licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a adjudicatária, a rescisão do instrumento contratual, sem prejuízos das demais sanções cabíveis;
23.4. O DNIT reserva a si o direito de revogar a presente licitação por razões de interesse público ou anulá-la, no todo ou em parte por vício ou ilegalidade, bem como adiar “sine die” ou prorrogar o prazo para recebimento e/ou abertura da PROPOSTA DE PREÇOS ou da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, desclassificar qualquer proposta ou desqualificar qualquer Licitante, caso tome conhecimento de fato que afete a capacidade financeira, técnica ou comercial da Licitante, sem que isto gere direito à indenização ou ressarcimento de qualquer natureza;
23.5. É facultado à COMISSÃO, em qualquer fase da licitação, desde que não seja alterada a substância da proposta, adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer informações, corrigir impropriedades na documentação de habilitação ou complementar a instrução do processo;
23.6. Quaisquer informações, com relação a este Edital e seus Anexos, poderão ser obtidas pelo e-mail [email protected] ou no site do DNIT: http://www.dnit.gov.br/licitacoes/editais- das-superintendencias;
23.7. Todas as informações, atas e relatórios pertinentes à presente licitação serão disponibilizadas no site do DNIT no endereço: http://www.dnit.gov.br/licitacoes/editais-das- superintendencias;
23.8. Na hipótese de não conclusão do processo licitatório dentro do prazo de validade da proposta, deverá a Licitante, independente de comunicação formal do DNIT, revalidar, por igual
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 38 de 117
período, o documento, sob pena de ser declarada desistente do feito licitatório;
23.9. Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com este Edital ou o Contrato vinculado a esta licitação, fica eleito ao foro da Justiça Federal de Primeira Instância, com sede na cidade de Fortaleza, com exclusão de qualquer outro.
Fortaleza, 06 de julho de 2016
Antônio Sérgio de Oliveira Emidio
Presidente da Comissão Especial de Licitação – RDC
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 39 de 117
ANEXO I – PROJETO BÁSICO 1 OBJETO/DEFINIÇÕES/INFORMAÇÕES ESSENCIAIS 1.1 Objeto O Projeto Básico tem por objetivo definir a natureza, a abrangência, e as responsabilidades e atribuições da licitante vencedora da licitação para Execução dos Serviços de Supervisão e Acompanhamento da Execução dos Projetos Básico e Executivo e Execução das Obras de Implantação de 26 (vinte e seis) e Recuperação de 03 (três) Passarelas nas BR’s 020/CE, 116/CE, 222/CE e 304/CE. 1.1.1 Apoio Técnico na análise dos Projetos Básico (Inclusive desapropriações, quando for o caso) e Executivo que serão elaborados pela(s) construtora(s), e aceitos pelo DNIT. Os empreendimentos contemplados no presente objeto são acobertados pelo Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC (Lei 12.462 de 04 de agosto de 2011 e Legislação decorrente e correlata a esta Lei). 1.2 Definições/Informações Essenciais 1.2.1 RODOVIA: BR-020/CE – Anel Viário de Fortaleza – 06 (seis) Passarelas Trecho: Div. PI/CE – Porto do Mucuripe (Contorno de Fortaleza) Subtrecho: Entr. BR-222 – Entr. CE-040 (P/ Messejana)(Contorno de Fortaleza) Segmento: Km 406,6 – Km 432,9 (SNV 2014) Extensão: 26,3 km PNV Inicial: 020BCE0660 PNV Final: 020BCE0660
• Passarela 1: Km 409,9 (Posto Pioneiro) • Passarela 2: Km 413,7 (Escola José Assis de Oliveira/Siqueira) • Passarela 3: Km 416,3 (Galpão Rabelo/Alto Alegre) • Passarela 4: Km 417,8 (Durametal/Conjunto Industrial) • Passarela 5: Km 423,1 (Fortex/Direcional) • Passarela 6: Km 429,8 (Makro Engenharia)
1.2.2 RODOVIA: BR-116/CE – 10 (dez) Passarelas Trecho: Fortaleza (Avenida 13 de Maio) – Div. CE/PE Subtrecho: Fortaleza (Avenida 13 de Maio) – Acesso Sul de Horizonte Segmento: Km 0,00 – Km 41,5 (SNV 2014) Extensão: 41,5 km PNV Inicial: 116BCE0015 PNV Final: 116BCE0060
• Passarela 8: Km 3,6 (Makro Atacadista) • Passarela 9: Km 6,3 (DNIT) • Passarela 10: Km 7,3 (White Martins) • Passarela 11: Km 8,0 (Pampulha) • Passarela 12: Km 9,3 (Pau de Arara)
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 40 de 117
• Passarela 13: Km 12,5 (Viaduto Anel Viário) • Passarela 14: Km 16,3 (Marglass/Fort Pneus) • Passarela 15: Km 20,0 (Jabuti) • Passarela 16: Km 25,4 (Itaitinga) • Passarela 17: Km 41,0 (Horizonte)
1.2.3 RODOVIA: BR-222/CE – 09 (nove) Passarelas Trecho: Fortaleza (Avenida Bezerra de Menezes) – Div. CE/PI Subtrecho: Fortaleza (Avenida Bezerra de Menezes) – Entr. BR-020 Segmento: Km 0,00 – Km 11,4 (SNV 2014) Extensão: 11,4 km PNV Inicial: 222BCE0015 PNV Final: 222BCE0030
• Passarela 18: Km 0,3 (Universidade Federal do Ceará) • Passarela 19: Km 1,0 (Escola Militar dos Bombeiros) • Passarela 20: Km 1,4 (Terminal do Antônio Bezerra) • Passarela 21: Km 5,0 (Assaí Atacadista) • Passarela 22: Km 6,7 (Posto Canindé) • Passarela 23: Km 8,2 (Posto Cosan) • Passarela 24: Km 8,6 (Comunidade Tapeba Sobradinho) • Passarela 25: Km 9,1 (Araturi) • Passarela 26: Km 10,3 (Nova Metrópole)
1.2.4 RODOVIA: BR-304/CE – 01 (uma) Passarela Trecho: Entr. BR-116 (Boqueirão do Cesário) – Div. CE/RN Subtrecho: Entr. CE-123 – Entr. CE-040 Segmento: Km 40,2 – Km 46,8 (SNV 2014) Extensão: 6,6 km PNV Inicial: 304BCE0030 PNV Final: 304BCE0030
• Passarela 27: Km 45,9 (Aracati) 1.2.5 RODOVIA: BR-116/CE – 02 (duas) Passarelas (RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO) Trecho: Fortaleza (Avenida 13 de Maio) – Div. CE/PE Subtrecho: Fortaleza (Avenida 13 de Maio) – Acesso Sul de Messejana Segmento: Km 0,00 – Km 11,8 (SNV 2014) Extensão: 11,8 km PNV Inicial: 116BCE0015 PNV Final: 116BCE0015
• Passarela I: Km 2,2 (Aerolândia) • Passarela II: Km 5,1 (Guanabara)
RODOVIA: BR-222/CE – 01 (uma) Passarela (RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO) Trecho: Fortaleza (Avenida Bezerra de Menezes) – Div. CE/PI
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 41 de 117
Subtrecho: Fortaleza (Avenida Bezerra de Menezes) – P/CAUCAIA Segmento: Km 0,00 – Km 5,4 (SNV 2015) Extensão: 5,48 km PNV Inicial: 222BCE0015 PNV Final: 222BCE0015
• Passarela: Km 4,95 (Tabapuá)
1.3 Orçamento estimado: R$ 2.825.728,29 (Dois milhões, oitocentos e vinte e cinco mil, setecentos e vinte e oito reais e vinte e nove centavos). Fonte: Tabela de Consultoria DNIT de Agosto/2015. 1.4 Lote: Único. Não se justifica a divisão em lotes por se tratar de supervisão de obras, cujos serviços a serem executados não exigem diversidade de conhecimentos técnicos para executá-los e se localizam em uma pequena extensão da rodovia. Esta contratação sendo efetuada em lotes acarretaria mais despesas diante da necessidade de uma estrutura de apoio (escritório, casas, mobiliário e equipamentos) para cada lote durante a vigência do contrato, o que tornaria antieconômico. 1.5 Permite Consórcio: Sim. Conforme edital. 1.6 Permite Subcontratação: Não. A supervisão da execução de obras rodoviárias demanda atividades que se complementam ao longo da execução do contrato, sendo incompatível com o bom andamento do contrato, a subcontratação de parte do objeto. 1.7 Critério de Julgamento da Licitação: Menor Preço. Ainda que seja mais recomendado para as obras e serviços de engenharia a licitação com critério de julgamento pelo maior desconto (BAETA – Regime Diferenciado de Contratações Públicas aplicadas às licitações e contratos de obras públicas) este critério para os contratos de supervisão perde-se eficácia diante da necessidade de se efetuar o mesmo desconto linear para todos os preços de todos os itens da planilha e como tal, estes descontos podem infringir a condição limite dos salários definidos pelas respectivas Convenções coletivas, devendo estes, ser o “piso” de cada categoria. 1.8 Regime de Execução do Contrato: Empreitada por Preço Unitário. O regime a ser adotado é mais flexível, permitindo à fiscalização do DNIT mobilizar ou desmobilizar profissionais, equipamentos e veículos da supervisora, conforme o ritmo dos trabalhos da empresa responsável pela execução da própria obra. Ou seja, como há imprecisão congênita nos quantitativos a serem medidos mensalmente por sua natureza, caso a obra para qual esta supervisão está sendo contratada, ao alterar seu ritmo de execução da obra (reduzir ou até aumentar), sendo uma empreitada por preços unitários, a Administração/fiscalização poderá melhor adequar a equipe inicialmente contratada para promover um acompanhamento compatível com o ritmo da execução da obra, atendendo, assim, ao melhor interesse público. 1.9 Forma de Execução da Licitação: Eletrônica. 1.10 Modo de Disputa: Aberto. Conforme contido no Acordão Nº 3011/12, o orçamento sigiloso não é obrigatório, ainda mais com licitação de supervisão que possui
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 42 de 117
seus preços de HH disponível no site do dnit e por estes serem o “piso” definidos pelos sindicados das categorias.
1.11 Dos orçamentos e Preços de Referência: Os preços unitários que deram origem aos valores dos orçamentos referenciais foram extraídos da Tabela de Preços de Consultoria, oficializada pela Instrução de Serviço/DG nº 03, de 07 de março de 2012, publicada no Boletim Administrativo nº 010 de 05 a 09 de março de 2012, que atualizou os valores e alíquotas constantes do anexo à Instrução de Serviço Nº 07/DG, de 24/12/2008, publicado no BA nº 050/08. - Mês/Ano de Referência: Agosto de 2015. - Nos orçamentos de referência do DNIT foram considerados os seguintes fatores:
• Encargos Sociais (mensalista): 84,04% • Encargos Sociais (Consultor Especial – PJ): 20,00% • Custos Administrativos: 30,00% • Remuneração da Empresa: 12,00% • Despesas Fiscais (PIS/COFINS/ISSQN): 16,62%
Na obtenção da alíquota de 16,62% para o item “Despesas Fiscais”, foram considerados os percentuais para PIS, COFINS e ISSQN de 1,65%, 7,60% e 5,00%, respectivamente, adotando-se o Regime Tributário do LUCRO REAL. Desta forma, a alíquota de ISSQN a ser adotada na composição do Orçamento a ser Proposto, deverá ser igual a que será efetivamente cobrada pelo(s) Municípios(s) onde se localiza o segmento rodoviário correspondente. No caso do segmento rodoviário contemplar mais de 01(um) Município, o valor da Alíquota a ser adotada será obtido pela média ponderada entre a extensão do segmento em cada Município, pela sua respectiva Alíquota de ISSQN. - Remuneração Os pagamentos serão efetuados por meio de medições mensais, vinculadas ao desempenho da(s) empresa(s) construtora(s) e da consultora da contratada. O Critério de Reajustamento de Preços é definido no edital, nos termos do Art. 3º § 1º da Lei nº 10.192, de 14/02/01, em função do mês/ano de referência do orçamento contratado, garantindo a atualidade dos preços praticados, evitando defasagens que possam ocasionar o rompimento da equação originalmente estabelecida. Para o eventual descumprimento contratual e/ou porventura, de conduta ilícita, a fim de se identificar os pressupostos caracterizadores da infração e a precisa extensão da penalidade cabível, serão incluídas no edital as Sanções possíveis de serem aplicadas, em conformidade com o que dispõe a Instrução Normativa/DG/DNIT nº 01, de 25 de novembro de 2013.
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 43 de 117
1.12 Relação de Índices Contábeis previstos na minuta de edital padrão do DNIT (qualificação econômico-financeira): Aplicável. Em atendimento ao disposto no § 2º do Art. 6º da Instrução Normativa nº 01/MT, de 04 de outubro de 2007, para os devidos efeitos, declaramos que concordamos com a utilização desta Relação de Índices Contábeis exigidas para fins de qualificação econômico-financeira. 1.13 Exclusividade/Benefício ME/EPP (Art. 48, Lei Complementar nº 123/2006): Não Aplicável. A participação de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte não se enquadra no objeto deste Projeto Básico, em face do valor a ser contratado, de não ser permitida a subcontratação e por não se tratar de aquisição de bens e serviços de natureza divisível. 1.14 Contato dos Responsáveis:
• Lívia de Sena Prado – Analista de Infraestrutura [email protected] – Telefone: (85) 4012.9467
• Henrique Carlos Albuquerque dos Santos – Analista de Infraestrutura [email protected] – Telefone: (85) 4012.9467
2 JUSTIFICATIVA Quanto à contratação de terceiros para execução dos serviços ora a serem licitados cumpre informar que se trata da execução de serviços, para os quais o DNIT não dispõe de suficiente quadro de profissionais para execução direta, sendo usual, a execução de forma indireta mediante contratação de empresa especializada. A propósito, para execução dos serviços de Supervisão descritos neste Projeto Básico está prevista a mobilização de profissionais de nível superior e profissionais de nível técnico e auxiliar, por um período de 20 (vinte) meses, residindo em casas e alojamentos disponibilizados pela supervisora. Além disso, deverão ser alocados à supervisão das obras, dentre outros, os Equipamentos de Topografia, de Laboratórios e Veículos. Assim, embora a fiscalização dos serviços seja de responsabilidade do DNIT, constitui política do órgão a contratação de empresas de consultoria para subsidiá-lo e auxiliá-lo nessa atividade, em decorrência da transitoriedade desses serviços. Sobre o assunto, prescreve o art. 67 da Lei nº. 8.666/93 de 21.06.93 e suas alterações, com o seguinte teor:
“Art. 67. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição”. Para os fins dessa Lei, consideram-se serviços técnicos profissionais especializados aqueles arrolados em seu art. 13, especialmente os previstos no inciso IV, a seguir: “Art. 13........................................................................................................................ IV – "fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços”.
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 44 de 117
Percebe-se, portanto, que em uma das Leis que disciplina licitações e contratos administrativos no âmbito da administração pública, admite a contratação de empresas de consultoria para auxiliar e complementar a ação fiscalizadora do órgão encarregado da execução de obras e serviços. 3 DESCRIÇÃO DAS NORMAS E MANUAIS, DA ABRANGÊNCIA, DAS
RESPONSABILIDADES, DAS ATRIBUIÇÕES E DOS RELATÓRIOS 3.1 Normas e Manuais
Todos os manuais, normas e especificações do DNIT, aplicáveis ao empreendimento supervisionado serão exigidos integralmente pela empresa supervisora. 3.1.1 Manuais, Normas e Especificações Gerais de Obras Rodoviárias do DNIT e, DNER, quando não houver, ainda, a correspondente do DNIT (podem ser obtidos no “site” do DNIT: www.dnit.gov.br); 3.1.2 Manual de Projeto de Obras-de-Arte Especiais – DNER/2006;
3.1.3 Manual de Construção de Obras-de-Arte Especiais – DNER/1995;
3.1.4 Norma DNIT 011-2004-PRO - Gestão de Qualidade em Obras Rodoviárias - Procedimentos; 3.1.5 Norma DNIT 013/2004-PRO - Requisitos para a qualidade em obras rodoviárias – Procedimento; 3.1.6 Norma DNIT 014/2004-PRO - Requisitos para a qualidade em supervisão de obras rodoviárias – Procedimento;
3.1.7 Nota Técnica nº 11/2013/DES/DPP – Execução dos Procedimentos de Desapropriação e Reassentamento; 3.1.8 IS nº 18/2013/DES/DPP Critérios de inclusão dos ocupantes das faixas de domínio de vias federais em Programas de Reassentamento.
3.1.9 Instrução de Serviço PFE/DNIT n.º 003, de 10 de Fevereiro de 2011;
3.1.10 Diretrizes básicas para desapropriação IPR- 746;
3.1.11 IS-219/DNIT: Projeto de Desapropriação; 3.1.12 Especificações Particulares para Pavimento Rígido, constantes dos Projetos de Engenharia;
3.1.13 Manual Rodoviário de Conservação, Monitoramento e Controle Ambientais;
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 45 de 117
3.1.14 Instruções de Proteção ambiental das Faixas de Domínio e Lindeiras das Rodovias Federais;
3.1.15 Manual para atividades ambientais rodoviárias;
3.1.16 Instrução de Serviço DG nº 13, de 04 de Novembro de 2013 (Boletim Administrativo nº 045 – De 04 a 08/11/13).
3.2 Abrangência Os serviços de supervisão objeto deste Projeto Básico abrangem o monitoramento e controle diário de todas as atividades e serviços relacionados com os empreendimentos, considerando os aspectos quantitativo e qualitativo, dentre os quais citamos: 3.2.1 Verificação da efetividade da gestão da qualidade técnica e ambiental das obras;
3.2.2 Relatórios mensais, final e “As Built”;
3.2.3 Serviços de consultoria rodoviária em geral;
3.2.4 Acompanhamento da implantação das medidas de proteção ambiental, previstas nos projetos de engenharia, bem como das condicionantes da Licença de Instalação;
3.2.5 Realização do controle tecnológico dos materiais e dos serviços executados; e
3.2.6 Realização do controle geométrico dos serviços executados. 3.3 Responsabilidades À Supervisora caberá: 3.3.1 Responder pelos serviços definidos neste Projeto Básico e no edital, entre os quais a execução dos ensaios; 3.3.2 Responder pelo fornecimento frequente à fiscalização do DNIT, de informações e/ou relatórios contendo possíveis não conformidades quanto ao cumprimento pela empresa executora da Obra de requisitos exigidos pela(s) Seguradora(s) na(s) Apólice(s) de Seguro de Risco de Engenharia, permitindo, em caso de necessidade, que o DNIT possa acionar a Seguradora quanto a(s) respectiva(s) Cobertura(s) do(s) Seguro(s) Garantia(s).
3.3.3 Manter instalados e em plenas condições de operação e em local próprio da Supervisora, os laboratórios exigidos no orçamento referencial do DNIT, durante todo o período em que os mesmos foram dimensionados.
3.3.4 A responsabilidade pela quantificação dos serviços executados para fins de medição dos serviços de elaboração dos projetos, e de execução das obras;
3.3.5 A responsabilidade pela qualidade dos serviços executados;
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 46 de 117
3.3.6 Minutar Ordem de Paralisação a ser expedida pela Fiscalização do DNIT, para qualquer serviço que esteja sendo executado diferentemente das normas, manuais e especificações do DNIT, comprometendo a excelência da qualidade, a economicidade, a razoabilidade, a impessoalidade e a transparência da gestão, pública. Corrigida a irregularidade, minutar Ordem de Reinício do Serviço a ser expedida pela Fiscalização. Em ambos os casos, deverá ser dado ciência ao Fiscal do empreendimento, imediatamente após a constatação e/ou solução da irregularidade constatada;
3.3.7 Propor soluções de engenharia compatíveis com o nível tecnológico requerido pelo gestor do empreendimento e que atendam as especificidades do terreno, do meio ambiente, da segurança e do conforto do usuário da rodovia;
3.3.8 Registrar no Diário de Obras todas as não conformidades e irregularidades constatadas na Execução das obras, assim como as providências adotadas para corrigi-las;
3.3.9 Apresentar ao Gestor do empreendimento, quando requerido, os remanescentes de todos os serviços, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis.
3.3.10 Executar o controle de qualidade e o controle do consumo dos materiais betuminosos utilizados na obra;
3.3.11 Verificar a efetividade da gestão da qualidade da(s) construtora(s), em especial pelo conjunto dos controles geométrico e tecnológico, cuja execução será de responsabilidade da Supervisora. À Supervisora caberá a realização dos ensaios necessários ao controle geométrico e de ensaios tecnológicos específicos a serem realizados em dependências próprias;
3.3.12 Verificar a qualidade da implantação do componente ambiental do projeto de engenharia;
3.3.13 Responder pela eficácia do cumprimento das medidas de redução de acidentes e pelo aumento da segurança de trânsito durante a Elaboração dos Projetos Básico e Executivo e da Execução das obras, assim como, por aperfeiçoamentos e/ou correções de aspectos inadequados ou insuficientes, porventura, observados “in loco”;
3.3.14 Manter os elementos, dados, informações, registros, análises e conceituações sobre os Projetos Básico e Executivo, as obras e a(s) construtora(s) que vier(em) a ser apresentada(s) à Fiscalização do DNIT;
3.3.15 Responder pelas instalações completas de sua administração, laboratórios e demais infraestrutura necessária ao adequado acompanhamento e supervisão dos serviços de Execução das obras, em local distinto do canteiro de obras da construtora; e
3.3.16 Quando for o caso, colocar à disposição da fiscalização do DNIT os relatórios contendo a Avaliação dos Imóveis, Benfeitorias e Montagem dos Processos de
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 47 de 117
Desapropriação da Faixa de Domínio, elaborados pela empresa responsável pela elaboração do Projeto Básico da Obra. 3.4 Atribuições A supervisora terá as atribuições descritas a seguir: 3.4.1 A partir da mobilização da equipe, iniciar de imediato o levantamento topográfico do empreendimento, sempre tendo como referência a linha primitiva do terreno, para fornecer ao DNIT as memórias topográficas do controle geométrico, as quais deverão ser apresentadas em via digital, em plataforma compatível com “software” Topograph®, ou civil 3D, ou Similar. 3.4.2 Utilizar o MS Project ou Similar, para monitorar e controlar o cronograma do avanço físico do empreendimento, conforme estabelecido no Termo de Contrato do Construtor; 3.4.3 Fornecer frequentemente à fiscalização do DNIT informações e/ou relatórios contendo possíveis não conformidades quanto ao cumprimento pela(s) empresa(s) executora(s) da(s) Obras(s) de requisitos exigidos pela(s) Seguradora(s) na(s) Apólice(s) de Seguro de Risco de Engenharia, permitindo, em caso de necessidade, que o DNIT possa acionar a Seguradora quanto a(s) respectiva(s) Cobertura(s) do(s) Seguro(s) Garantia(s). 3.4.4 Elaborar e apresentar ao gestor do empreendimento os processos de Revisão do Projeto na Fase de Obras, com todas as memórias de cálculo e fundamentação técnica que motivaram as modificações quantitativas e qualitativas, de cada proposta, conforme modelo adotado pelo DNIT, quando for o caso. 3.4.5 Para todos os trabalhos que necessitem de levantamento de dados de topografia, desenho de seções ou serviços afins, incluindo eventuais Detalhamentos ou Revisões de Projeto na Fase de Obras, deverá a supervisora realizá-los em meio digital, em plataforma compatível com “software” Topograph®, ou civil 3D, ou Similar. O DNIT poderá requisitar cópia desses arquivos a qualquer momento, visto serem elementos principais do suporte documental da obra. 3.4.6 Analisar o anteprojeto ou projeto básico, o EIA/RIMA e outros documentos relativos à obra a ser supervisionada, com o objetivo de se inteirar de suas características técnicas, das soluções de projeto e das condicionantes ambientais e outros aspectos particulares da obra, visando assegurar uma correta execução dentro do prazo e custo inicialmente previstos no contrato; 3.4.7 Manter, diariamente, pessoal de nível técnico, em cada frente de serviço, acompanhando todas as etapas que precedem de controle geométrico e geotécnico, a fim de garantir efetivo controle da execução de todos os serviços previstos no Projeto de Engenharia e no componente ambiental. Neste particular, a supervisora fica obrigada a manter disponibilizada aparelhos e equipes de topografia, assim como, instrumentos e
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 48 de 117
equipe de laboratório, necessários à verificação do controle geométrico e geotécnico que precedem a liberação do segmento de pista considerado concluído pela construtora; 3.4.8 O engenheiro residente da supervisora deverá percorrer diariamente todo trecho em obras, para se certificar do controle de qualidade dos serviços executados, conforme especificam os padrões de excelência exigidos nos manuais, normas e especificações técnicas do DNIT;
3.4.9 Verificar o cronograma de execução da obra constante do projeto e, se for o caso, efetuar a sua re-elaboração, em conjunto com a construtora e a Fiscalização do DNIT. Esse cronograma deverá ser elaborado e atualizado com utilização do software MS-Project®, ou outro com propriedades equivalentes.
3.4.10 Verificar a efetividade do(s) Sistema(s) de Gestão da Qualidade adotado(s) pela(s) construtora(s);
3.4.11 Acompanhar a execução de cada etapa da obra contratada e o cumprimento pela(s) construtora(s) das obrigações contratuais; informar tempestivamente à fiscalização do DNIT a constatação de ocorrências em que caibam o registro e a comunicação formal; 3.4.12 Após a realização dos ensaios, a Supervisora deverá produzir relatório completo e conclusivo com base nas informações obtidas, ou ainda quando a Fiscalização do DNIT solicitar;
3.4.13 Caso sejam observados desvios em relação às prescrições das normas em vigor, a Supervisora não liberará a execução das etapas seguintes dos trabalhos e informará, incontinenti, à Fiscalização do DNIT, sobre o problema observado e a providência tomada.
3.4.14 Executar os controles geométricos e tecnológicos das obras, para fins de aprovação e liberação. Caso sejam observados desvios em relação às prescrições das normas em vigor, a supervisora considerará o serviço como não executado e informará, incontinenti, à Fiscalização do DNIT, sobre o problema observado e a providência tomada;
3.4.15 Realizar todos os ensaios de controle de qualidade dos materiais betuminosos e do concreto, previstos nas normas do DNIT, previamente ao recebimento destes materiais nos canteiros de obras e durante a execução das obras;
3.4.16 Elaborar e manter atualizado o controle físico-financeiro da obra e manter atualizada a “Curva S” da obra.
3.4.17 Efetuar, em modelo determinado pelo DNIT, as medições mensais dos serviços das obras executadas pela(s) construtora(s) e submetê-las, com os elementos e dados de campo, à aprovação pela Fiscalização do DNIT.
3.4.18 Esclarecer dúvidas e prestar as informações de projeto necessárias à completa e adequada execução das obras pela(s) construtora(s).
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 49 de 117
3.4.19 Emitir parecer técnico sobre eventuais propostas da construtora, particularmente as referentes às alterações de projeto na fase de execução das obras, ou modificação de prazo;
3.4.20 Coletar, organizar e manter, à disposição da Fiscalização do DNIT, dados e informações relativas aos projetos Básico e Executivo, às obras e à(s) empresa(s) construtora(s);
3.4.21 Efetuar registros, elaborar análises e emitir conceitos relativos a Elaboração e o Detalhamento do Projeto Básico e Executivo, para embasar a aceitação dos mesmos por parte do DNIT;
3.4.22 Efetuar registros, elaborar análises e emitir conceitos relativos às obras e à(s) empresa(s) construtora(s);
3.4.23 Elaborar os projetos “As Built”, conforme Escopo Básico EB-116 das Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos e Projetos Rodoviários – DNIT, Ed. 2006, quando a obra for licitada pelo RDC (não Integrado);
3.4.24 Conferir se os projetos “As Built” elaborados pela construtora atendem ao disposto no Escopo Básico EB-116 das Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos e Projetos Rodoviários – DNIT, Ed. 2006, quando a obra for licitada pelo RDCi (integrado) e disponibilizá-los à fiscalização.
3.4.25 Acompanhar a implantação, no campo, das soluções previstas no projeto de engenharia, independentemente de o projeto ser básico ou executivo. Caso venham a ocorrer situações específicas, em que determinadas soluções de projeto não estejam suficientemente claras, ou com nível de detalhamento tal que impossibilite a sua implementação no campo, a supervisora deverá elaborar o detalhamento pertinente, de forma a possibilitar a execução do serviço em questão;
3.4.26 Participar em conjunto com a(s) construtora(s) e/ou o DNIT, da definição de soluções de questões técnicas ou contratuais relativas aos serviços de elaboração dos projetos e de execução das obras, seja por rotina ou por iniciativa de qualquer das partes envolvidas;
3.4.27 Prestar serviços de consultoria rodoviária para dirimir questões técnicas e contratuais rotineiras ou por iniciativa da Fiscalização do DNIT;
3.4.28 A critério do DNIT, se demandada, realizar apropriação de execução dos serviços, que servirão de subsídio para aprimorar o dimensionamento da produção de equipes mecânicas e de insumos utilizados no Manual de Custos do DNIT;
3.4.29 Acompanhar a implementação da Reabilitação Ambiental, quando for o caso, nos seguintes aspectos:
3.4.29.1 implantação de projetos ambientais de áreas especificas e, em particular, de projetos especiais para voçorocas, áreas de jazidas, etc
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 50 de 117
3.4.29.2 implantação de projetos paisagísticos complementares à reabilitação ambiental de áreas degradadas;
3.4.29.3 verificação da eficácia de medidas de proteção ambiental adotadas em função de padrões pré-estabelecidos, em especial quanto à qualidade da água de mananciais que abasteçam núcleos urbanos e de processos erosivos porventura detectados na faixa de domínio da rodovia; e
3.4.30 No caso das Obras-de-Arte Especiais, adotar, em particular, os seguintes procedimentos: 3.4.30.1 verificar a qualidade dos materiais e se estes estão armazenados adequadamente de acordo com recomendações das Normas Brasileiras e Manuais do DNIT. Os materiais a serem verificados são os seguintes: cimento, areia e brita, aço para as armaduras, aço de protensão, ancoragens e bainhas, aparelhos de apoio, materiais a serem utilizados no escoramento direto e indireto; e madeiras utilizadas nas formas; 3.4.30.2 acompanhar e verificar se a obra está sendo executada de acordo com o projeto estrutural;
3.4.30.3 acompanhar a locação dos pilares das pontes e/ou viadutos e a realização das sondagens nos pilares;
3.4.30.4 verificar a colocação das formas e seu alinhamento;
3.4.30.5 verificar o corte e dobragem das armações, emendas e sua colocação nas formas;
3.4.30.6 no caso de concreto protendido, verificar a colocação das bainhas;
3.4.30.7 verificar os posicionamentos das cordoalhas de protensão e ancoragens, inclusive de aduelas e estaios no caso de OAE’s em balanço sucessivo e estaiadas;
3.4.30.8 verificar o cobrimento e proteção das armações;
3.4.30.9 verificar se a concretagem está sendo realizada de acordo com o plano de concretagem e se o concreto está sendo vibrado na forma prescrita nas norma;
3.4.30.10 verificar por meio de ensaios de corpo de prova, a qualidade e resistência exigidas no projeto de engenharia, do concreto utilizado;
3.4.30.11 acompanhar a protensão e alongamento dos cabos, quando couber;
3.4.30.12 acompanhar a desforma e a remoção de escoramentos;
3.4.30.13 acompanhar a realização dos ensaios dos materiais adquiridos e do concreto, verificando se a moldagem e os ensaios estão de acordo com as normas técnicas, da ABNT e do DNIT;
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 51 de 117
3.4.30.14 realizar, por amostragem, ensaios complementares para verificação da qualidade dos materiais adquiridos e do concreto;
3.4.30.15 acompanhar os serviços de içamento de vigas pré-moldada, quando houver;
3.4.30.16 no caso de estacas cravadas, verificar a nega prevista no projeto e acompanhar a medição do repique; e
3.4.30.17 acompanhar todos os ensaios previstos na NBR 6122/2010 - Projeto e Execução de Fundações, NBR 6118/2007 - Projeto de Estradas de Concreto e na NBR 8800/2008 - Projeto de Estruturas de Aço e de Estruturas Mistas de Aço e Concreto Edifícios.
3.4.30.18 Quando for o caso, com relação às desapropriações, adotar em particular, os seguintes procedimentos de apoio à fiscalização do DNIT:
3.4.30.18.1 Assessorar a fiscalização do DNIT na análise dos trabalhos de vistoria, de cadastramento, de pesquisa documental, de levantamento de áreas, de edificações e de benfeitorias, de elaboração de desenhos e da coleta das documentações das propriedades correspondentes. 3.4.30.18.2 Assessorar a fiscalização do DNIT na análise dos preços pesquisados pela construtora, observando as normas e a documentação citada no edital de licitação da obra. Verificar se estão atualizados os custos das desapropriações, com nova pesquisa de mercado, de modo a refletir corretamente os valores praticados no momento da efetivação do processo expropriatório. Além das informações do mercado imobiliário, deverá verificar se foi realizada pela construtora pesquisa junto à prefeitura quando à Lei de Zoneamento, Mapas de Zoneamento e/ou informações sobre a Planta Genérica de Valores.
3.4.30.18.3 Assessorar a fiscalização do DNIT na verificação dos relatórios de Preços para Desapropriações elaborados pela construtora, verificando se foram elaborados por segmento homogêneo e por tipos de imóveis, o memorial descritivo, os dados e as variáveis consideradas, as inferências estatísticas realizadas e as equações obtidas, as tabelas utilizadas e a indicação de qualquer fonte consultada e/ou utilizada, bem como o relatório fotográfico das amostras e dos mapas de localização das amostras georreferenciados;
3.4.30.18.4 Assessorar a fiscalização do DNIT, quando for o caso, na revisão, atualização e complementação dos laudos de avaliação elaborados no âmbito do Projeto de Desapropriação; e
3.4.31 Observar a Instrução de Serviço/DG Nº 13, de 04 de novembro de 2013, que define e padroniza os procedimentos técnicos e administrativos para o recebimento de obras rodoviárias de pavimentação de pavimentos novos e restaurados – que forem objeto de intervenções de caráter estrutural, quando do Recebimento da Obra. 3.4.32 Quando for o caso, assessorar a fiscalização do DNIT no monitoramento da condução dos processos de desapropriação até serem averbados ou ajuizados; bem como
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 52 de 117
disponibilizar todos os documentos, Laudos e Notas Técnicas que venham a ser solicitadas pela Comissão de Desapropriação e Procuradoria Federal Especializada. 3.4.33 Acompanhamento dos procedimentos de desapropriação e relocação de pessoas, cuja responsabilidade de gestão será da empresa contratada para esta finalidade. 3.4.34 Acompanhamento e monitoramento das desapropriações de áreas previstas, necessárias à realização do empreendimento, cuja execução será de responsabilidade de empresa contratada pelo DNIT para tal finalidade.
3.4.35 Quando for o caso, acompanhamento e monitoramento das relocações de pessoas previstas no Projeto e no PBA, necessárias à realização do empreendimento, cuja execução será de responsabilidade de empresa contratada pelo DNIT para tal finalidade.
3.4.36 Acompanhamento da execução das desapropriações de áreas necessárias à realização do empreendimento, de maneira a propiciar a liberação das frentes de serviços em tempo hábil para atendimento ao estabelecido nos cronogramas vigentes. A execução de todo o programa de desapropriação será de responsabilidade da empresa contratada pelo DNIT, para esta finalidade.
3.4.37 Conhecer os Projetos de Desapropriação assim como os Planos de Relocação de Pessoas, de maneira a atuar junto às empresas contratadas pelo DNIT para a execução propriamente dita de tais serviços, no sentido de possibilitar o desimpedimento das áreas necessárias à execução das obras, na cronologia prevista para o atendimento dos cronogramas vigentes.
3.4.38 Acompanhar as etapas de desapropriação e relocação de pessoas, cuja instrução integral será de responsabilidade das empresas contratadas pelo DNIT, previamente ao seu encaminhamento às comissões de desapropriação a serem formalizadas pelo DNIT. Tal análise deverá enfocar:
• A compatibilidade com os projetos e planos aprovados; • O levantamento cadastral; • A caracterização de uso; • As pesquisas de propriedade; • As pesquisas de mercado; • A pesquisa de vulnerabilidade sócio-econômica e • Os valores propostos para fins de indenização; e
3.4.39 Consolidação e apresentação em relatório de todas as informações referentes às desapropriações e relocações do empreendimento, de forma a possibilitar ao DNIT uma visão global do avanço das liberações de áreas necessárias à realização das obras, no tempo adequado, assim como alertar quanto a situações problema que se apresentarem no decorrer da realização dos serviços. 3.5 Relatórios
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 53 de 117
A Supervisora deverá: 3.5.1 Elaborar relatório mensal, em 02 (duas) vias, adicionalmente 02 (duas) vias em meio magnético, contendo a avaliação técnica, financeira e administrativa da(s) construtora(s), tecendo comentários detalhados, sobre: 3.5.1.1 A efetividade do(s) Sistema(s) de Gestão de Qualidade da(s) construtora(s); 3.5.1.2 A qualidade dos serviços de elaboração dos Projetos Básico (inclusive de desapropriações) e Executivo e das obras de engenharia executadas no período; 3.5.1.3 O pessoal e equipamentos mobilizados pela(s) construtora(s);
3.5.1.4 A situação do(s) cronograma(s) físico-financeiro(s) de andamento dos serviços de elaboração dos projetos e de execução das obras, mediante a comparação do previsto com o executado;
3.5.1.5 Análise e verificação da compatibilidade das deflexões previstas em projeto com as efetivamente obtidas nos resultados dos trabalhos de monitoramento do pavimento, executados pela supervisora, com o uso de Viga Benkelman e Falling Weight Deflectometer – FWD, para pavimentos flexíveis e rígidos, respectivamente, quando for o caso;
3.5.1.6 Análise e verificação da compatibilidade da irregularidade longitudinal máxima prevista na Norma DNIT 049/2009 – ES, com as efetivamente obtidas com o uso do Perfilômetro, nas camadas de pavimento flexível e rígido, respectivamente, quando for o caso;
3.5.1.7 Segurança ocupacional no canteiro de obras;
3.5.1.8 A eficácia da sinalização e das medidas de segurança de trânsito durante a Execução as obras;
3.5.1.9 Para as Obras-de-Arte Especiais, inserir dados relativos aos trabalhos de concretagem e resultados dos ensaios tecnológicos do concreto e do aço.
3.5.2 Elaborar relatório mensal, em 02 (duas) vias, adicionalmente 02 (duas) vias em meio magnético, com informações técnicas, financeiras e administrativas sobre o andamento dos trabalhos de supervisão, incluindo os projetos Básico e Executivo (este relatório deverá ser apresentado em volume separado do referente aos trabalhos da(s) construtora(s); 3.5.3 Elaborar o Relatório Final dos Trabalhos de Supervisão, em 02 (duas) vias, adicionalmente 02 (duas) vias em meio magnético, no qual serão condensadas e organizadas todas as informações técnicas, financeiras e administrativas sobre o andamento dos trabalhos de supervisão, incluindo os projetos Básico e Executivo, este relatório deverá ser apresentado em volume separado do referente aos trabalhos da(s) construtora(s); e
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 54 de 117
3.5.4 Disponibilizar à Fiscalização os projets “As Built” das obras, conforme preconizado pela EB-116, das Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos e Projetos Rodoviários, em 02 (duas) vias, adicionalmente 02 (duas) vias em meio magnético.
3.5.5 Deverá ser encaminhado mensalmente à Coordenação-Geral de Construção Rodoviária, através da Superintendência Regional, 01 (uma) via dos relatórios descritos nos itens “3.5.1 a 3.5.2” acima, assim como, ao final da execução dos serviços objeto do contrato 01 (uma) via do Relatório Final (item 3.5.3), sendo todos, em meio eletrônico.
3.5.6 Relatório de Supervisão Ambiental - Particularidades No processo de licenciamento ambiental das atividades de localização, implantação, manutenção, melhoramento e operação das rodovias, o órgão ambiental verifica a viabilidade ambiental do empreendimento, sendo exigidos, para isso, a elaboração de estudos ambientais específicos, onde são identificados os impactos ambientais.
Em função dos impactos ambientais identificados são propostos programas ambientais, que contemplam, dentre outras ações, medidas mitigadoras e compensatórias a serem adotadas pelas construtoras, com o objetivo de minimizar os impactos ambientais de caráter negativo.
Verificada a necessidade de realizar o acompanhamento das condicionantes da licença ambiental e de supervisionar as ações ambientais que são de responsabilidade da
construtora, faz-se necessário realizar a supervisão ambiental do empreendimento. Os serviços de supervisão deverão ser executados buscando obediência aos preceitos do desenvolvimento sustentável e princípios estabelecidos na Política Ambiental do Ministério dos Transportes, bem como à legislação e normas ambientais vigentes em âmbito federal, estadual e municipal.
Deverão ser observadas, ainda, as políticas e diretrizes ambientais estabelecidas pelo DNIT e o pleno atendimento às disposições deste Termo de Referência e àquelas relativas ao licenciamento ambiental, notadamente recomendações e condicionantes estabelecidas pelo órgão licenciador e demais órgãos envolvidos. 3.5.6.1 Escopo dos Serviços O escopo dos serviços envolverá a macroatividade de Supervisão Ambiental das atividades a serem executadas pelas Construtoras. 3.5.6.2 Detalhamento dos serviços
A atividade de Supervisão Ambiental deverá contemplar o efetivo controle
ambiental sistemático das obras e das premissas estabelecidas nos estudos ambientais antecessores visando cumprir os preceitos do licenciamento ambiental e objetivando proporcionar condições para que todos os programas ambientais de demandas integrantes sejam desenvolvidos com a qualidade almejada.
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 55 de 117
Os serviços devem ser aplicados às obras, nos segmentos especificados, bem como oferecer meios para que os prazos de todos os acordos e condições estabelecidas nas licenças e autorizações, obtidas junto aos órgãos ambientais competentes, sejam respeitados.
A atividade está relacionada à supervisão propriamente dita dos Programas
Ambientais, de responsabilidade das Construtoras, e que contemplarão o controle ambiental das obras.
Cabe aqui destacar que relativamente às atividades que apresentam interface direta
com o empreendimento, participarão as seguintes empresas privadas, contratadas e a contratar:
a) Empresa de construção para execução das obras rodoviárias; e b) Empresas de consultoria para Supervisão das Obras com tarefas de controle
e fiscalização das obras, objeto deste certame.
Esta empresa de consultoria para Supervisão, item b anterior, terá como atribuição, além das elencadas anteriormente, a supervisão ambiental de campo tendo como principal função à elaboração de relatórios de não-conformidades, orientando a condução da aplicação das medidas ambientais estabelecidas no licenciamento ambiental.
Os relatórios de não-conformidades identificarão e caracterizarão as irregularidades
ambientais, caso detectadas, em faltas leves, médias e graves, a título de exemplo. Sua função será de constatação e orientação para reverter as não-conformidades cometidas, junto à Executora de Obra, e encaminhá-las à fiscalização do DNIT.
A Supervisora terá como obrigação analisar e, quando necessário, recomendar ajustes para compatibilizar os cronogramas entre os projetos ambientais e a execução das obras propostas pelo DNIT. Frente a isto o DNIT deverá elaborar Termo de Compromisso junto às supervisoras das obras contendo: a) Elaboração pelas construtoras/supervisoras, e submissão ao DNIT, de um plano de
execução da obra onde estejam previstos os procedimentos que serão seguidos na instalação e operação das unidades de apoio às obras e exploração de áreas-fontes de materiais de construção, bem como na execução de serviços que venham a interferir diretamente no cotidiano da área de entorno do empreendimento;
b) Elaboração pelas construtoras/supervisoras, e submissão ao DNIT, de rotinas de
trabalho e de abertura de frentes de obras que minimizem o grau de impacto sobre o meio ambiente, comunidades e tráfego locais, acompanhadas dos respectivos projetos de sinalização de obras.
A Supervisora tem a atribuição de verificar o atendimento das exigências dos órgãos
ambientais e o cumprimento das normas ambientais do DNIT, o acompanhamento da implantação e verificação das quantidades dos serviços previstos no componente ambiental do projeto de engenharia e das alterações de projeto que por ventura sejam necessárias para o atendimento do licenciamento ambiental.
Cabe ressaltar que será de responsabilidade das empresas construtoras o
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 56 de 117
licenciamento ambiental de suas áreas fontes de material e áreas de apoio às obras, tanto no âmbito dos órgãos ambientais competentes como de outros possíveis atores institucionais e não institucionais, tais como DNPM, FUNAI, proprietários de terra etc, tendo a Supervisora a obrigação de manter o DNIT informado sobre o andamento de tais processos.
Apresentar os responsáveis técnicos pela elaboração dos relatórios, bem como a equipe técnica, indicando a área profissional de atuação, o número de registro no respectivo conselho de classe e no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental (no caso deste último, anexar cópia). 3.5.7 Relatório de Acompanhamento e Monitoramento Ambiental / RAMA – Particularidades
Na esfera estadual de competência, o licenciamento ambiental quando realizado junto a Superintendência Estadual do Meio Ambiente do Ceará – SEMACE, guarda a particularidade da exigência de apresentação anual do RAMA, expressa como condicionantes das Licenças de Instalação e de Operação, nos termos da Resolução COEMA nº 4, de 12 de abril de 2012 alterada pela Resolução COEMA nº 10, de 11 de junho de 2015.
A apresentação do RAMA não dispensa a apresentação de estudos ambientais que
venham a ser exigidos pela SEMACE para subsidiar a análise técnica de viabilidade ambiental do empreendimento/atividade, nas diversas etapas do licenciamento.
Em decorrência da entrega anual do RAMA, a SEMACE poderá proceder inspeção
técnica na área do empreendimento/atividade, a fim de verificar as informações relatadas, após a qual produzirá respectivo Relatório Técnico, atestando ou não, a conformidade do empreendimento/atividade e indicando, quando for o caso, medidas que devem ser adotadas, visando sua regularidade ambiental.
A não apresentação anual do RAMA poderá implicar sanções à empresa, conforme previsão em Edital, visto que poderá ocasionar a suspensão da respectiva Licença Ambiental.
O RAMA deverá ser apresentado em 2 (duas) vias impressas (formato A4) e uma via em meio digital, seguindo as diretrizes estabelecidas no formulário apresentado no Anexo IV deste Termo.
Caberá à Supervisora contratada a elaboração do RAMA, remetendo-o ao DNIT com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, observando a periodicidade anual de apresentação, contada a partir da data de emissão da licença a que se refere, na hipótese de eventual licenciamento ambiental realizado pela SEMACE.
3.5.8 Programa de Rodovias Federais Ambientalmente Sustentáveis - PROFAS Mediante Termo de Compromisso celebrado entre o DNIT e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, as rodovias BR-020/CE, BR-116/CE, BR-222/CE e BR-304/CE estão contempladas no PROFAS, Programa instituído
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 57 de 117
pela Portaria Interministerial Nº 288, de 16 de julho de 2013, que visa a regularização ambiental de rodovias federais pavimentadas, por meio da obtenção das respectivas Licenças de Operação (LO) a serem emitidas pelo IBAMA, com base no Relatório de Controle Ambiental (RCA) a ser elaborado pelo DNIT, para cada uma dessas rodovias. No âmbito do PROFAS estão previstas obras de manutenção, melhoramento e de ampliação da capacidade. Porquanto essas obras persistirem, as Construtoras deverão executar os seguintes programas ambientais:
- Programa de Prevenção, Monitoramento e Controle de Processos Erosivos; - Programa de recuperação de Áreas Degradadas; e - Programa Ambiental de Construção, contendo ações de boas práticas de obras, tais como: gerenciamento de resíduos sólidos e efluentes; e ações de comunicação social voltadas às populações lindeiras, eventualmente existentes, quando couber.
Caberá à Supervisora acompanhar a execução dos Programas ambientais acima citados, informando, mensalmente, ao DNIT, por meio de relatórios, as atividades desenvolvidas relativas a cada um dos Programas. A Supervisora será responsável pela elaboração dos Relatórios Semestrais referentes ao cumprimento dos Termos de Compromisso estabelecidos com o IBAMA para as rodovias BR-020/CE, BR-116/CE, BR-222/CE e BR-304/CE. Os Relatórios Semestrais deverão ser elaborados com base no Modelo pré-aprovado pelo IBAMA, conforme Anexo V e apresentados ao DNIT com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, antes de seu envio ao IBAMA, observando sua periodicidade. A Supervisora deverá fornecer ao DNIT ou a eventuais contratadas/conveniadas por esse Departamento, todas as informações necessárias à elaboração do RCA. 4 QUANTIDADES E VALORES O quadro seguir contém as informações essenciais para o lançamento dos itens no sítio do COMPRASNET:
ITEM CATMAT CATSER
ESPECIFICAÇÃO UND QTD VALOR UNIT.
VALOR TOTAL
01 00000134-1 Execução dos Serviços de Supervisão e Acompanhamento da Execução dos projetos básico e executivo e execução das obras de implantação de 26 (vinte e sete) e recuperação de 03 (tres) passarelas para pedestres sobre as rodovias
Serviço 01 R$ 2.825.728,29 R$ 2.825.728,29
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 58 de 117
BR-020/CE, BR-116/CE, BR-222/CE e BR-304/CE.
5 PROPOSTA DA LICITANTE
5.1 A empresa de engenharia consultiva que fizer parte integrante de consórcio que vier a participar da licitação para Elaboração dos Projetos Básico e Executivo e Execução das Obras estará impedida de participar da licitação para execução dos serviços de supervisão. 5.2 No orçamento proposto, não poderá haver preço unitário inexequível, assim como, não poderá haver preço unitário com valor superior ao da Tabela de Preços de Consultoria oficializada pela Instrução de Serviço/DG n° 03, de 07 de março de 2012, publicada no Boletim Administrativo nº 010, de 05 a 09 de março de 2012 do dnit, e/ou do Orçamento Referencial. 5.3 A proposta compreende a descrição dos serviços que serão executados e o valor total, devendo ser compatível com as especificações constantes do Projeto Básico, bem como atender as seguintes exigências: 5.3.1 Descrição dos serviços a serem executados, levando-se em consideração as especificações constantes do Projeto Executivo, de forma clara e específica, descrevendo detalhadamente as características dos mesmos; 5.3.2 Apresentar devidamente preenchidas as Planilhas constantes do Anexo III deste Projeto Básico; e 5.3.3 Quadro de Quantidades e Valores - O quadro seguir deverá ser preenchido com as informações essenciais para o lançamento dos itens no sítio do COMPRASNET:
ITEM CATMAT CATSER
ESPECIFICAÇÃO UND. QTDE. VALOR UNIT.
VALOR TOTAL
01 00000134-1 6 HABILITAÇÃO
6.1 Atestados de Capacidade Técnica 6.1.1 Capacidade Operacional da Licitante
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 59 de 117
Cada Responsável Técnico só poderá representar uma única empresa, sob pena de inabilitação das Licitantes. A Experiência Específica da Proponente para Habilitação Técnica estará condicionada à comprovação das seguintes exigências: − Relacionar os serviços compatíveis com o objeto da licitação executados pela empresa e
anexar comprovação destes por intermédio de atestado ou certidão ou declaração emitido por pessoa jurídicas de direito público ou privado, em nome da mesma.
As empresas deverão comprovar que executaram por meio de contratos celebrados com “Órgãos da Administração Pública Federal”, ou “Estadual”, ou “Municipal”, ou do “Distrito Federal”, ou de “Empresas Privadas”, os serviços exigidos no quadro a seguir:
6.1.1.1 A comprovação da Capacidade Operacional da Licitante que apresentará proposta, poderá ser por meio 01 (um) único atestado. A limitação da quantidade de atestados exigida para comprovar a Capacidade Operacional da Licitante, se deve ao fato de que as obras que serão supervisionadas possuem grau de complexidade técnica de execução que exige das supervisoras possuírem aprimorados conhecimentos operacionais e profissionais para supervisioná-las, de forma a cumprir plenamente todas às exigências deste Projeto Básico. 6.1.2 Capacidade Profissional Somente serão avaliadas as Capacidades Técnicas dos profissionais indicados para as Categorias indicadas a seguir: 6.1.2.1 Para o Consultor Especial (CM), deverá ter formação em engenharia civil, e comprovar por meio de atestados e/ou certidões e/ou declarações, que tenha exercido a função de Responsável Técnico, e/ou de Coordenador, e/ou de Supervisor, e/ou de Residente, de Serviços de Gerenciamento, e/ou de Supervisão, e/ou de Fiscalização de Obras de Construção de Obras de Arte Especiais, compatíveis com o objeto desta licitação. Em pelo menos 01 (um) dos atestados e/ou certidões e/ou declarações, deverá constar que exerceu a função de Responsável Técnico, ou de Coordenador, ou de Supervisor, ou de Residente, de Serviços de Gerenciamento, ou de Supervisão, ou de Fiscalização de obras de construção de Ponte ou Viaduto. 6.1.2.2 Para o Coordenador - Nível (P0), deverá ter formação em engenharia civil, e comprovar por meio de atestados e/ou certidões e/ou declarações, que tenha exercido a função de Responsável Técnico, e/ou de Coordenador, e/ou de Supervisor, e/ou de Residente, de Serviços de Gerenciamento, e/ou de Supervisão, e/ou de Fiscalização de
SERVIÇOS A SEREM COMPROVADOSEXTENSÃO A SER COMPROVADA
QUANTIDADE MÁXIMA DE ATESTADOS
Gerenciamento, ou Supervisão ou Fiscalização de Construção de Obra de Arte Especial
≥ 300,00 m² 01
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 60 de 117
Obras de Construção de Obras de Arte Especiais, compatíveis com o objeto desta licitação. Em pelo menos 01 (um) dos atestados e/ou certidões e/ou declarações, deverá constar que exerceu a função de Responsável Técnico, ou de Coordenador, ou de Supervisor, ou de Residente, de Serviços de Gerenciamento, ou de Supervisão, ou de Fiscalização de obras de construção de Ponte ou Viaduto. 6.1.2.3 Para o Engenheiro Sênior Residente – Nível (P1), deverá ter formação em engenharia civil, e comprovar por meio de atestados e/ou certidões e/ou declarações, que tenha exercido a função de Responsável Técnico, e/ou de Coordenador, e/ou de Supervisor, e/ou de Residente, e/ou de Fiscal de Serviços de Gerenciamento, e/ou de Supervisão, e/ou de Fiscalização de Obras de Construção de Obras de Arte Especiais, compatíveis com o objeto desta licitação. 6.1.2.4 O profissional indicado para comprovar as exigências constantes do item 6.1.2.1 deverá ter Doutorado na área de interesse e/ou experiência de no mínimo 15 (quinze) anos, comprovados por meio de diploma ou Certidão de Registro no Conselho Regional Competente, quando houver Conselho. Deverá comprovar por meio de currículo, ou atestado, ou declaração ter experiência na área de engenharia de transportes rodoviários, conforme exigido na Tabela de Preços de Consultoria, oficializada pela Instrução de Serviço/DG nº 03, de 07 de março de 2012. 6.1.2.5 O profissional indicado para comprovar as exigências constantes do item 6.1.2.2; deverá ter experiência de no mínimo 10 (dez) anos, comprovados por meio de diploma ou Certidão de Registro no Conselho Regional Competente, quando houver Conselho. Deverá comprovar por meio de currículo, ou atestado, ou declaração ter experiência na área de engenharia de transportes rodoviários, conforme exigido na Tabela de Preços de Consultoria, oficializada pela Instrução de Serviço/DG nº 03, de 07 de março de 2012. 6.1.2.6 O profissional indicado para comprovar as exigências constantes do item 6.1.2.3 deverá ter experiência de no mínimo 08 (oito) anos, comprovados por meio de diploma ou Certidão de Registro no Conselho Regional Competente, quando houver Conselho. Deverá comprovar por meio de currículo, ou atestado, ou declaração ter experiência na área de engenharia de transportes rodoviários, conforme exigido na Tabela de Preços de Consultoria, oficializada pela Instrução de Serviço/DG nº 03, de 07 de março de 2012. 6.1.2.7 A quantidade de atestados e/ou certidões e/ou declarações exigidos para comprovação da Capacidade Técnica dos Profissionais que serão Habilitados visa atender às exigências dispostas na Instrução de Serviço/DG nº 03, de 07 de março de 2012, de que estes tenham experiência na área de atuação, de no mínimo 15 (quinze), 10 (dez) e 08 (oito) anos, para os Níveis CM, P0 e P1, respectivamente. 6.1.2.8 Para cada um dos serviços executados a título de experiência do técnico, deverá ser anexado atestado e/ou certidão e/ou declaração comprovando a execução dos mesmos. Ditos atestados e/ou certidões e/ou declarações deverão ser apresentados indicando que o profissional esteja listado entre os nomes indicados e emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado e devidamente certificados pelo Conselho Regional Competente,
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 61 de 117
neles constando os contratos, nomes do contratado, do contratante e discriminação dos serviços. 6.1.2.9 Quando a certidão e/ou atestado e/ou declaração não for emitida pelo contratante principal da obra, deverá ser juntada à documentação declaração formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado foi responsável pela sua execução, ou um de seus responsáveis técnicos. 6.1.3 Certidão comprobatória de inscrição ou registro e regularidade da licitante e dos seus responsáveis técnicos no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, da região a que estiver vinculada, que comprove o exercício da atividade relacionada com o objeto da licitação. 6.1.4 Declaração formal emitida pela licitante de que os equipamentos/veículos necessários para execução da obra/Serviço de que trata o objeto desta licitação estarão disponíveis e em perfeitas condições de uso quando da contratação. Esses equipamentos/veículos estarão sujeitos a vistoria “in loco” pelo DNIT, por ocasião da contratação e sempre que necessário. 6.1.5 Qualificação dos Demais Profissionais que serão vinculados ao contrato Para os demais profissionais que serão vinculados ao contrato que será celebrado com a empresa vencedora da licitação, a experiência exigida para cada categoria profissional, deverá atender ao disposto na Tabela de Preços de Consultoria oficializada pela Instrução de Serviço/DG nº 03, de 07 de março de 2012, publicada no Boletim Administrativo nº 010 de 05 a 09 de março de 2012. 6.2 Serviços de Engenharia
6.2.1 Vistoria As licitantes interessadas, por intermédio de pelo menos um de seus Responsáveis Técnicos, do quadro permanente da empresa, deverão procurar o Responsável da Unidade Local do DNIT, ou do local de execução dos serviços, para efetuar a visita técnica, a fim de constatar as condições de execução e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos. As visitas técnicas serão acompanhadas pelo Engenheiro Residente, que certificará a visita, expedindo o necessário atestado de visita e informações técnicas. Esse atestado será juntado à Documentação de Habilitação nos termos do inciso III do Artigo 30, da Lei 8.666/93 de 21/06/93. Quaisquer informações quanto às visitas poderão ser obtidas junto a Superintendência Regional do DNIT no Estado do Ceará através dos telefones: (85) 4012.9472 / (85) 4012.9473. Nos casos em que a empresa não desejar realizar a visita técnica, esta deverá apresentar Declaração de que tem pleno conhecimento das condições do local onde serão realizados os serviços e das informações técnicas necessárias à elaboração de sua proposta, a qual será juntada à Documentação de Habilitação, nos termos do inciso III do Artigo 30, da Lei
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 62 de 117
8.666/93 de 21/06/93. 7 LOCAL DE ENTREGA DOS SERVIÇOS/PRAZO DE ENTREGA OU
EXECUÇÃO
7.1 Local de Entrega dos Serviços Os serviços executados serão entregues ao fiscal do contrato, designado por meio de portaria expedida pelo DNIT, como representante da Administração para acompanhar e fiscalizar a execução das atividades inerentes ao objeto contratado, junto à Unidade Local do DNIT onde se localiza o objeto contratado, conforme dispõe o Art. 67 da Lei nº. 8.666/93 de 21.06.93 e suas alterações, assim como fazer cumprir todas as demais disposições legais para contratação e execução de contratos de serviços de consultoria rodoviária. 7.2 Prazos de Entrega ou Execução dos Serviços
7.2.1 O prazo para execução dos serviços é de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias consecutivos e o prazo de vigência do contrato fica estabelecido em 540 (quinhentos e quarenta) dias consecutivos. 7.2.2 Os serviços serão executados nos segmentos rodoviários descritos no item “1.” acima, cuja jurisdição é da Superintendência Regional DNIT no Estado do Ceará. 7.2.3 O prazo de execução contratual estabelecido para os serviços poderá ser prorrogado, dentro da vigência do prazo anterior, em conformidade com o disposto no Art. 57, inciso I, da Lei nº. 8.666/93 de 21.06.93 e suas alterações. 8 GARANTIA DOS SERVIÇOS A empresa vencedora da licitação será responsável pela garantia dos serviços executados, até que estes sejam recebidos definitivamente pelo DNIT, conforme disposto no Art. 73 da Lei nº. 8.666/93 de 21.06.93 e suas alterações. 9 OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR
9.1 A empresa vencedora da licitação será responsável pelo cumprimento integral das exigências constantes do Edital, das normas e especificações de serviços do DNIT pertinentes à supervisão de obras, assim como, pelas demais atribuições descritas neste Projeto Básico. 9.2 Apresentar, na documentação de habilitação, relação contendo os nomes e respectivas funções dos profissionais indicados para compor a equipe técnica proposta para Habilitação Profissional da Licitante. Para cada profissional indicado, deverão ser
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 63 de 117
relacionados os Números das Certidões de Acervos Técnicos – CAT e dos Respectivos Atestados e/ou Certidões e/ou Declarações que comprovam sua capacidade técnica. A quantidade de Atestados e/ou Certidões e/ou Declarações e respectivas Certidões de Acervos Técnicos, deverão se restringir ao exigido. 9.3 Manter os Profissionais que comprovaram ter Capacidade Técnica Profissional para habilitar a empresa no procedimento licitatório, exclusivos ao contrato, durante todo o período efetivo de execução das respectivas etapas da obra, para as quais foram habilitados. 9.4 Somente será possível a substituição de integrante da equipe técnica pontuada (capacidade operacional e/ou capacidade profissional) da licitante, por outro que, na forma deste Anexo I, comprove por meio atestado(s) ou certidão(ões) ou declaração(ões) e respectivo(s) acervo(s) técnico(s) expedido(s) pelo(s) Conselho(s) Regional(is) competente(s), possuir capacitação técnica igual ou superior a dos indicados para serem substituídos. 9.5 Possíveis alterações na composição ou na quantidade de profissionais da equipe alocada para execução dos serviços, poderão ocorrer mediante prévia solicitação pela contratada e aprovação formal do Setor competente, ou ainda, quando solicitadas pelo fiscal e/ou pela unidade gestora do contrato, em função de ineficiência ou da necessidade dar maior celeridade à execução dos trabalhos. 9.6 Elaborar o cronograma físico financeiro, detalhando todas as etapas de execução da obra dentro da metodologia que será adotada pela empresa, dentro dos prazos estabelecidos para sua conclusão, para análise e aprovação da fiscalização do DNIT. 9.7 Manter, durante a execução dos serviços, o pessoal devidamente uniformizado, limpo, em boas condições de higiene e segurança, identificados com crachás e usando, quando for o caso, equipamento de proteção individual (EPI) apropriado. 9.8 Providenciar, junto ao CREA da Unidade da Federação onde se localiza a obra, a devida Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, relativa aos serviços objeto da presente licitação, de acordo com a legislação vigente. 9.9 Manter os empregados sujeitos às normas disciplinares determinadas pela fiscalização do contrato, porém, sem qualquer vínculo empregatício com o DNIT, cabendo à licitante vencedora todos os encargos e obrigações previstas na legislação social e trabalhista em vigor. 9.10 Adotar todas as providências e assumir todas as obrigações estabelecidas na legislação específica de acidente do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus técnicos e empregados, no desempenho dos serviços. 9.11 A inadimplência da Licitante vencedora, com referência aos encargos decorrentes do contrato, não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao DNIT, nem poderá onerar o objeto desta concorrência, razão pela qual a Licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o DNIT;
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 64 de 117
9.12 Sempre que solicitado pelo Fiscal do contrato, comprovar a vinculação dos funcionários ao contrato. 9.13 Manter mobilizados os profissionais tecnicamente capacitados, em quantidade e especialidade necessárias para acompanhar plenamente o ritmo dos trabalhos em execução pela construtora, independente do horário do turno de trabalho da mesma; 9.14 Manter, durante todo o período da execução efetiva dos serviços, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 9.15 Manter a quantidade de equipamentos de topografia, de laboratórios e de veículos, assim como, a quantidade de imóveis e de mobiliário necessários e suficientes para o perfeito acompanhamento da obra. 9.16 Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força de lei, ligadas ao cumprimento do presente edital. 9.17 Quando da contratação de profissionais para serem vinculados ao contrato que será celebrado como o DNIT, a empresa vencedora deverá cumprir as exigências Sindicais e/ou de Conselhos Profissionais, quanto aos valores mínimos de salários estabelecidos para a categoria profissional correspondente. 10 OBRIGAÇÕES DO DNIT O DNIT deverá indicar um representante da Administração para acompanhar e fiscalizar a execução das atividades inerentes ao objeto contratado, conforme dispõe o Art. 67da Lei nº. 8.666/93 de 21.06.93 e suas alterações, assim como fazer cumprir todas as demais disposições legais para contratação e execução de contratos de serviços de consultoria rodoviária. Proporcionar todas as condições necessárias para que o licitante vencedor possa cumprir o objeto desta licitação. Os serviços de supervisão deverão iniciar concomitantemente com os de execução das obras propriamente dita. No caso de necessidade da obra se iniciar sem que tenha sido contratada a empresa de consultoria para supervisioná-la, o DNIT deverá designar uma comissão formada por servidores do órgão, para acompanhar a obra, até que seja contratada a supervisora. 11 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO O andamento físico dos serviços de Supervisão deverá ser compatível com o ritmo dos trabalhos executados pelas construtoras, tanto pela quantidade e especialidades de profissionais tecnicamente habilitados, quanto pela quantidade de equipamentos de
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 65 de 117
topografia, de laboratórios e de veículos, assim como, quanto ao número de imóveis e de mobiliário disponibilizados paras os funcionários da consultora. Os pagamentos dos serviços executados mensalmente se processarão na forma de Empreitada por Preço Unitário, sendo medidos e pagos em conformidade com os itens previstos no orçamento referencial do DNIT e os respectivos valores propostos pela empresa vencedora da licitação, executados no período da medição, dentro dos limites previstos no Cronograma Físico-Financeiro, na medida em que forem: 11.1 Mobilizados e/ou desmobilizados profissionais e/ou técnicos, equipamentos, veículos, etc; 11.2 Entregues e aceitos os relatórios mensais, finais e projeto “As Built” da obra.
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 66 de 117
O DNIT pagará à contratada pelos serviços executados, os preços integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidência de reajustamento e a ocorrência de imprevistos. Fica expressamente estabelecido que os preços incluam todos os custos diretos e indiretos para a execução dos serviços, de acordo com as condições previstas nas Especificações e nas Normas contidas neste Edital e demais documentos da licitação, constituindo assim sua única remuneração pelos trabalhos contratados e executados. 12 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO O valor mensal a preços iniciais (PI) a ser medido pela supervisora, será sempre igual ao total obtido com produto dos quantitativos efetivamente executados, pelos respectivos preços unitários propostos. Sobre os valores obtidos serão incididos os percentuais propostos para Leis Sociais, Custos Administrativos, Remuneração da Supervisora e Despesas Fiscais. Os quantitativos a serem medidos mensalmente serão obtidos, na medida em que forem cumpridas as disposições a seguir: 12.1 Mobilizados e/ou desmobilizados profissionais e/ou técnicos, equipamentos, veículos, etc; 12.2 Entregues e aceitos os relatórios Mensais, Finais e ao final do Projeto “As Built” das obras. 12.3 O valor mensal a preços iniciais (PI) a ser medido para o Consultor Especial, deverá ser obtido segundo a forma de contratação do profissional pela empresa (pessoa física ou pessoa jurídica).
O reajustamento de preço do contrato da supervisora deverá ocorrer nos termos do Art. 3º §1º da Lei nº 10.192, de 14/02/01. Não se admitirá nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancárias e ônus semelhantes. Emitido o atestado de conformidade, o contratado deverá apresentar na sede da Superintendência Regional/DNIT responsável, a nota fiscal correspondente à medição, que será encaminhada à Coordenação-Geral competente, devidamente atestada pela Superintendência Regional. Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a partir da data da emissão do aceite na nota fiscal recebida pelo DNIT. Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso quanto à data prevista de pagamento, serão atualizados financeiramente, desde que o contratado não tenha dado causa ao atraso, pelos índices de variação do IPCA / IBGE, em vigor, adotados pela legislação federal regedora da ordem econômica, desde a data da emissão do aceite na nota fiscal recebida pelo DNIT até a data do efetivo pagamento, ressalvada a responsabilidade da contratada previstas no Art. 55, inciso XIII da Lei 8.666/93, acerca da situação cadastral da contratada (SICAF) e consulta ao CADIN, nos termos do art. 6º, II, da Lei nº 10.522/2002.
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 67 de 117
13 FISCALIZAÇÃO O DNIT indicará por meio de Portaria, um representante da Administração para acompanhar e fiscalizar a execução das atividades inerentes aos objetos contratados, conforme dispõe o Parágrafo Único, Inciso II do Art. 96 do Decreto n. 7.581, de 11 de outubro de 2011 e o Art. 67 da Lei nº. 8.666/93 de 21.06.93 e suas alterações. Ao fiscal do contrato compete autorizar formalmente a mobilização e/ou desmobilização de profissionais e/ou técnicos, de equipamentos, de veículos, de móveis, de mobiliários etc., de forma que não haja ociosidade de itens mobilizados e que atenda plenamente ao ritmo de execução das obras. Caberá ao fiscal do contrato designado por portaria, fazer cumprir todas as exigências do DNIT e as responsabilidades da supervisora, descritas neste Projeto Básico, assim como, a elaboração da planilha de cálculo dos valores a serem medidos mensalmente, em conformidade com as regras dispostas acima. 14 REAJUSTE A parcela dos preços contratuais em Reais será reajustada pelo Índice de Consultoria utilizado pelo DNIT, apurado e fornecido pela Fundação Getúlio Vargas, após decorrido 01 (um) ano, desde o mês/ano base da proposta que é o mesmo do orçamento referencial preestabelecido no edital, nos termos do Art. 3º § 1º da Lei nº 10.192, de 14/02/01. Não se admitirá nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancárias e ônus semelhantes. 15 DECLARAÇÃO/ASSINATURA Declaro que sou responsável pela elaboração: 15.1 Dos Anexos I, II e III do Projeto Básico, que correspondem à Execução dos Serviços de Supervisão e Acompanhamento da Execução dos Projetos Básico e Executivo e Execução das Obras de Implantação de 27 (vinte e sete) e Recuperação de 02 (duas) Passarelas nas BR’s 020/CE, 116/CE, 222/CE e 304/CE, para constar como anexo ao edital. O Projeto Básico está atualizado, e adequado ao que dispõe o Art. 4º CAPUT da Instrução Normativa nº 01/MT, de 04 de outubro de 2007. 15.2 Dos Atos Preparatórios, dos Critérios de Habilitação Operacional e Profissional e, quando for o caso, dos critérios de Pontuação e da Estipulação dos Pesos e Fórmulas utilizadas, bem como das respectivas justificativas, em atendimento ao disposto no §3º do Art. 5º da Instrução Normativa nº 01/MT, de 04 de outubro de 2007.
15.3 Das planilhas orçamentárias, em atendimento ao Art. 4º, parágrafo único, item II da Instrução Normativa nº 01/MT, de 04 de outubro de 2007, bem como sua compatibilidade com o presente Projeto Básico e com os custos de referência da Tabela de Preços de Consultoria do DNIT.
Em, 14 de Abril de 2016.
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 68 de 117
_____________________________________________
Engº José Abner de Oliveira Filho Analista de Infraestrutura de Transportes
Chefe do Serviço de Construção – SR-CE/DNIT (Substituto) De acordo com o Termo de Referência.
Em, de de 2016.
_______________________________________ Márcio Lopes Frota
Coordenador de Engenharia SR-CE/DNIT
Aprovo o presente Projeto Básico, bem como estou de acordo com todas as informações prestadas nas declarações e assinaturas acima.
Em, de de 2016.
_____________________________________________ Diógenes José Tavares Linhares
Superintendente Regional DNIT – SR/CE
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 69 de 117
ANEXO II - PLANILHAS ESTIMATIVAS DE CUSTOS E CRONOGRAMA
São apresentados a seguir os quantitativos de profissionais e/ou técnicos, de imóveis e móveis, de instrumentos, de equipamentos e de veículos, dentre outros itens, considerados como sendo necessários e suficientes à execução dos serviços de Supervisão.
MÊS BASE: AGO/2015.
RODOVIAS:
BR's 020/CE, 116/CE, 222/CE E 304/CENÍVEL PARTICIPAÇÃO Nº DE HOMENS PREÇOS PREÇO
FUNCIONAL QUANT. MENSAL MÉDIA MESES MËS UNITARIOS(R$) TOTAL (R$)
(1) (2) (3) (4)=(1x2x3) R$/MÊS(5) R$/MÊS(6)=(4x5)
I - CUSTOS DIRETOS
A - EQUIPE TÉCNICAA.1A.1.1 CONSULTOR ESPECIAL. CM h x mês 1,0 20% 14,0 2,8 17.965,29 50.302,81
A.1.2 COORDENADOR (SUPERVISOR). P0 h x mês 1,0 100% 15,0 15,0 15.612,20 234.183,00
A.1.3 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL SÊNIOR (RMF). P1 h x mês 1,0 100% 15,0 15,0 12.301,82 184.527,30
A.1.5 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL SÊNIOR (BR-304). P1 h x mês 1,0 100% 3,0 3,0 12.301,82 36.905,46
A.2 Pessoal de Nível Técnicor
A.2.3 TÉCNICO PLENO (TOPÓGRAFO). T2 h x mês 1,0 50% 12,0 6,0 3.216,97 19.301,82
A.2.6 TÉCNICO AUXILIAR (AUXILIAR DE TOPOGRAFIA). T4 h x mês 1,0 50% 12,0 6,0 1.928,95 11.573,70
A.2.9 TÉCNICO PLENO (LABORATORISTA). T2 h x mês 1,0 100% 12,0 12,0 3.216,97 38.603,64
A.2.13 TÉCNICO AUXILIAR (AUXILIAR DE LABORATORISTA). T4 h x mês 1,0 100% 12,0 12,0 1.928,95 23.147,40
A.2.17 TÉCNICO AUXILIAR (FISCAL DE CAMPO - RMF). T4 h x mês 2,0 100% 13,0 26,0 1.928,95 50.152,70
A.2.18 TÉCNICO AUXILIAR (FISCAL DE CAMPO - BR-304). T4 h x mês 1,0 100% 3,0 3,0 1.928,95 5.786,85
A.2.21 TÉCNICO AUXILIAR (DESENHISTA). T4 h x mês 1,0 30% 15,0 4,5 1.928,95 8.680,27
A.2.23 TÉCNICO AUXILIAR (CALCULISTA). T4 h x mês 1,0 30% 15,0 4,5 1.928,95 8.680,27
A.2.24 TÉCNICO AUXILIAR (OPERADOR DE COMPUTADOR) T4 h x mês 1,0 100% 15,0 15,0 1.928,95 28.934,25
A.3 Pessoal de Nível Auxiliar
A.3.1 CHEFE DE ESCRITÓRIO (BR-304) A0 h x mês 1,0 100% 3,0 3,0 4.468,54 13.405,62
A.3.2 CHEFE DE ESCRITÓRIO (RMF) A0 h x mês 1,0 100% 13,0 13,0 4.468,54 58.091,02
A.3.2 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (BR-304) A2 h x mês 1,0 100% 3,0 3,0 1.733,72 5.201,16
A.3.2 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (RMF) A2 h x mês 1,0 100% 13,0 13,0 1.733,72 22.538,36
A.3.3 MOTORISTA (SEDAN) A2 h x mês 1,0 100% 15,0 15,0 1.733,72 26.005,80
A.3.4 MOTORISTA (CAMINHONETE) A2 h x mês 1,0 100% 15,0 15,0 1.733,72 26.005,80
A.3.5 VIGIAS (BR-304) A4 h x mês 1,0 100% 3,0 3,0 1.540,39 4.621,17
A.3.6 VIGIAS (RMF) A4 h x mês 1,0 100% 13,0 13,0 1.540,39 20.025,07
SUBTOTAL A 876.673,47
QUADRO DE QUANTIDADES E PREÇOS - ORÇAMENTO REFERENCIAL DA SR/DNIT/CE.
DESCRIÇÃO UNIDADE
Pessoal de Nível Superior
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 70 de 117
SUBTOTAL A 876.673,47
B Encargos Sociais ( 84,04 % do Subtotal A) 694.481,90
SUBTOTAL B 694.481,90
B.1 Encargos Sociais ( 20,00 % do Item A.1.1) 10.060,56
SUBTOTAL B.1 10.060,56
C Custos Administrativos (30% do Subtotal A) 263.002,04
SUBTOTAL C 263.002,04
D VeículosD.1 SEDAN - 71 A 115CV un x mês 2,0 100% 15,0 30,0 2.854,93 171.295,80
D.4 CAMINHONETE - 71 A 115CV un x mês 1,0 100% 15,0 15,0 3.020,85 45.312,75
SUBTOTAL D 216.608,55
E EquipamentosE.1 INSTRUMENTO DE TOPOGRAFIA un x mês 1,0 50% 10,0 5,0 1.577,52 7.887,60
E.8 LABORATÓRIO DE CONCRETO un x mês 1,0 100% 13,0 13,0 2.746,47 35.704,11
SUBTOTAL E 43.591,71
F ImóveisF.1 ESCRITÓRIO (RMF) un x mês 1,0 100% 13,0 13,0 1.602,68 20.834,84
F.2 ESCRITÓRIO (BR-304) un x mês 1,0 100% 3,0 3,0 1.602,68 4.808,04
F.3 CASA PARA ENGENHEIRO (BR-304) un x mês 1,0 100% 3,0 3,0 1.838,17 5.514,51
F.4 ALOJAMENTO PARA PESSOAL (BR-304) un x mês 1,0 100% 3,0 3,0 1.608,39 4.825,17
SUBTOTAL F 35.982,56
G MobiliárioG.1 DE ESCRITÓRIO (RMF) un x mês 1,0 100% 13,0 13,0 689,28 8.960,64
G.2 DE ESCRITÓRIO (BR-304) un x mês 1,0 100% 3,0 3,0 689,28 2.067,84
G.3 DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL (BR-304) un x mês 1,0 100% 3,0 3,0 574,42 1.723,26
SUBTOTAL G 12.751,74
H Serviços GráficosH.1 SERVIÇOS GRÁFICOS un x mês 15,0 0,0 684,00 10.260,00
SUBTOTAL H 10.260,00
SUBTOTAL(D+E+F+G) 319.194,56
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS - ITEM I (A+B+C+D+E+F+G) 2.163.412,53
II - CUSTOS INDIRETOS
H Remuneração da Empresa (Lucro=12% do total ITEM I) 259.609,50
SUBTOTAL II.H 259.609,50
I Despesas Fiscais (=16,62% do Subtotal do ITEM I+II.H) 402.706,26
SUBTOTAL II.I 402.706,26
TOTAL DO ITEM II (H+I) - CUSTOS INDIRETOS 662.315,76
2.825.728,29
TOTAL ESTIMADO POR MÊS 188.381,89
OBSERVAÇÃO:
- A formação dos integrantes da equipe deve atender ao prescrito no Anexo II do Adiatamento à IS/DG 07/2007, de 24/12/2008, publicado no BA 050/2008.
Limites Máximos Admissíveis: B=88,04% C=50% E=12% F=16,62%
CUSTO TOTAL DA SUPERVISÃO (Soma dos itens I + II)
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 71 de 117
VIAS MESESFOLHAS POR VIA
TOTAL DE CÓPIAS
UNITÁRIO TOTAL
RELATÓRIO MENSAL OBRAS A4 Xerox 3 15 150 6.750 R$ 1,00 R$ 6.750,00
RELATÓRIO MENSAL OBRAS A3 Xerox 3 15 10 450 R$ 2,00 R$ 900,00
RELATÓRIO FINAL OBRAS A4 Xerox 3 1 150 450 R$ 1,00 R$ 450,00
RELATÓRIO FINAL OBRAS A3 Xerox 3 1 10 30 R$ 2,00 R$ 60,00
A4 Xerox 3 1 500 1.500 R$ 1,00 R$ 1.500,00 A3 Xerox 3 1 100 300 R$ 2,00 R$ 600,00
R$ 10.260,00
PROJETO 'AS BUILT'
TOTAL
MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS GRÁFICOS DA SUPERVISÃO
TIPO DE RELATÓRIOQUANTIDADES PREÇOS
TIPO DE CÓPIA
FORMATO
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 72 de 117
MÊS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
R$
188.381,88
188.381,88
188.381,88
188.381,88
188.381,88
188.381,88
188.381,88
188.381,88
188.381,88
188.381,88
% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67%
R$ ACUMULADO
188.381,88
376.763,76
565.145,64
753.527,52
941.909,40
1.130.291,28
1.318.673,16
1.507.055,04
1.695.436,92
1.883.818,80
% ACUMULADO 6,67% 13,33% 20,00% 26,67% 33,33% 40,00% 46,67% 53,33% 60,00% 66,67%
MÊS 11 12 13 14 15
R$
188.381,88
188.381,88
188.381,88
188.381,88
188.381,88
% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67%
R$ ACUMULADO
2.072.200,68
2.260.582,56
2.448.964,44
2.637.346,32
2.825.728,20 % ACUMULADO 73,33% 80,00% 86,67% 93,33% 100,00%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PROPOSTO
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 73 de 117
ANEXO III – PLANILHAS DE PREÇOS E CRONOGRAMA (em branco para preenchimento do licitante) Em face do Regime de Execução do Contrato ser Empreitada por Preço Unitário, apresentamos a seguir as minutas de planilhas que deverão ser preenchidas quando da elaboração do orçamento a ser proposto pela licitante. Para fins de apresentação da proposta de preços, na composição do preço unitário para Consultor Especial deverá ser considerada a forma de contratação como sendo de Pessoa Física, permitindo assim, igualdade de condições na participação da licitação.
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 74 de 117
MÊS BASE: AGO/2015.
RODOVIAS:
BR's 020/CE, 116/CE, 222/CE E 304/CENÍVEL PARTICIPAÇÃO Nº DE HOMENS PREÇOS PREÇO
FUNCIONAL QUANT. MENSAL MÉDIA MESES MËS UNITARIOS(R$) TOTAL (R$)
(1) (2) (3) (4)=(1x2x3) R$/MÊS(5) R$/MÊS(6)=(4x5)
I - CUSTOS DIRETOS
A - EQUIPE TÉCNICAA.1A.1.1 CONSULTOR ESPECIAL. CM h x mês 1,0 20% 14,0 2,8 0,00
A.1.2 COORDENADOR (SUPERVISOR). P0 h x mês 1,0 100% 15,0 15,0 0,00
A.1.3 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL SÊNIOR (RMF). P1 h x mês 1,0 100% 15,0 15,0 0,00
A.1.5 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL SÊNIOR (BR-304). P1 h x mês 1,0 100% 3,0 3,0 0,00
A.2 Pessoal de Nível Técnicor
A.2.3 TÉCNICO PLENO (TOPÓGRAFO). T2 h x mês 1,0 50% 12,0 6,0 0,00
A.2.6 TÉCNICO AUXILIAR (AUXILIAR DE TOPOGRAFIA). T4 h x mês 1,0 50% 12,0 6,0 0,00
A.2.9 TÉCNICO PLENO (LABORATORISTA). T2 h x mês 1,0 100% 12,0 12,0 0,00
A.2.13 TÉCNICO AUXILIAR (AUXILIAR DE LABORATORISTA). T4 h x mês 1,0 100% 12,0 12,0 0,00
A.2.17 TÉCNICO AUXILIAR (FISCAL DE CAMPO - RMF). T4 h x mês 2,0 100% 13,0 26,0 0,00
A.2.18 TÉCNICO AUXILIAR (FISCAL DE CAMPO - BR-304). T4 h x mês 1,0 100% 3,0 3,0 0,00
A.2.21 TÉCNICO AUXILIAR (DESENHISTA). T4 h x mês 1,0 30% 15,0 4,5 0,00
A.2.23 TÉCNICO AUXILIAR (CALCULISTA). T4 h x mês 1,0 30% 15,0 4,5 0,00
A.2.24 TÉCNICO AUXILIAR (OPERADOR DE COMPUTADOR) T4 h x mês 1,0 100% 15,0 15,0 0,00
A.3 Pessoal de Nível AuxiliarA.3.1 CHEFE DE ESCRITÓRIO (BR-304) A0 h x mês 1,0 100% 3,0 3,0 0,00
A.3.2 CHEFE DE ESCRITÓRIO (RMF) A0 h x mês 1,0 100% 13,0 13,0 0,00
A.3.2 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (BR-304) A2 h x mês 1,0 100% 3,0 3,0 0,00
A.3.2 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (RMF) A2 h x mês 1,0 100% 13,0 13,0 0,00
A.3.3 MOTORISTA (SEDAN) A2 h x mês 1,0 100% 15,0 15,0 0,00
A.3.4 MOTORISTA (CAMINHONETE) A2 h x mês 1,0 100% 15,0 15,0 0,00
A.3.5 VIGIAS (BR-304) A4 h x mês 1,0 100% 3,0 3,0 0,00
A.3.6 VIGIAS (RMF) A4 h x mês 1,0 100% 13,0 13,0 0,00
SUBTOTAL A 0,00
QUADRO DE QUANTIDADES E PREÇOS - ORÇAMENTO REFERENCIAL DA SR/DNIT/CE.
DESCRIÇÃO UNIDADE
Pessoal de Nível Superior
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 75 de 117
SUBTOTAL A 0,00
B Encargos Sociais ( 84,04 % do Subtotal A) 0,00
SUBTOTAL B 0,00
B.1 Encargos Sociais ( 20,00 % do Item A.1.1) 0,00
SUBTOTAL B.1 0,00
C Custos Administrativos (30% do Subtotal A) 0,00
SUBTOTAL C 0,00
D VeículosD.1 SEDAN - 71 A 115CV un x mês 2,0 100% 15,0 30,0 0,00
D.4 CAMINHONETE - 71 A 115CV un x mês 1,0 100% 15,0 15,0 0,00
SUBTOTAL D 0,00
E EquipamentosE.1 INSTRUMENTO DE TOPOGRAFIA un x mês 1,0 50% 10,0 5,0 0,00
E.8 LABORATÓRIO DE CONCRETO un x mês 1,0 100% 13,0 13,0 0,00
SUBTOTAL E 0,00
F ImóveisF.1 ESCRITÓRIO (RMF) un x mês 1,0 100% 13,0 13,0 0,00
F.2 ESCRITÓRIO (BR-304) un x mês 1,0 100% 3,0 3,0 0,00
F.3 CASA PARA ENGENHEIRO (BR-304) un x mês 1,0 100% 3,0 3,0 0,00
F.4 ALOJAMENTO PARA PESSOAL (BR-304) un x mês 1,0 100% 3,0 3,0 0,00
SUBTOTAL F 0,00
G MobiliárioG.1 DE ESCRITÓRIO (RMF) un x mês 1,0 100% 13,0 13,0 0,00
G.2 DE ESCRITÓRIO (BR-304) un x mês 1,0 100% 3,0 3,0 0,00
G.3 DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL (BR-304) un x mês 1,0 100% 3,0 3,0 0,00
SUBTOTAL G 0,00
H Serviços GráficosH.1 SERVIÇOS GRÁFICOS un x mês 15,0 0,0 0,00
SUBTOTAL H 0,00
SUBTOTAL(D+E+F+G) 0,00
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS - ITEM I (A+B+C+D+E+F+G) 0,00
II - CUSTOS INDIRETOS
H Remuneração da Empresa (Lucro=12% do total ITEM I) 0,00
SUBTOTAL II.H 0,00
I Despesas Fiscais (=16,62% do Subtotal do ITEM I+II.H) 0,00
SUBTOTAL II.I 0,00
TOTAL DO ITEM II (H+I) - CUSTOS INDIRETOS 0,00
0,00
TOTAL ESTIMADO POR MÊS 0,00
OBSERVAÇÃO:
- A formação dos integrantes da equipe deve atender ao prescrito no Anexo II do Adiatamento à IS/DG 07/2007, de 24/12/2008, publicado no BA 050/2008.
Limites Máximos Admissíveis: B=88,04% C=50% E=12% F=16,62%
CUSTO TOTAL DA SUPERVISÃO (Soma dos itens I + II)
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 76 de 117
MÊS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
R$
% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67%
R$ ACUMULADO
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
% ACUMULADO 6,67% 13,33% 20,00% 26,67% 33,33% 40,00% 46,67% 53,33% 60,00% 66,67%
MÊS 11 12 13 14 15
R$
% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67%
R$ ACUMULADO
-
-
-
-
-
% ACUMULADO 73,33% 80,00% 86,67% 93,33% 100,00%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PROPOSTO
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 77 de 117
ANEXO IV DO PROJETO BÁSICO
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO AMBIENTAL – RAMA
1. DADOS GERAIS
1.1 Dados do Empreendedor
a) Empreendedor:______________________________________________________________
b) CPF ou CNPJ:________________________________________________________________
c) E-mail:_____________________________________________________________________
d) Endereço:__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
e) Telefone e celular:___________________________________________________________
1.2 Dados do Empreendimento:
a) Nome do Empreendimento:__________________________________________________
Empreendimento:__________________________________________________________
b) Endereço:___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________
c) Atividade:__________________________________________________________________
d) Tipo de Licença:_____________________________________________________________
e) N° da Licença: ______________________________
f) Data de Emissão da Licença: __________________
2. PERIODO DE ABRANGÊNCIA DO RAMA:
Data de início: (mês/ano): ______________________
Data de término (mês/ano):______________________
_____________________________________________________________________________
Assinatura do responsável
Nome por extenso: _____________________________________________________________
3. AUTOMONITORAMENTO:
a) O empreendimento possui condicionante de automonitoramento: ( )Não ( ) Sim
b) Processos de automonitoramento entregues no período de abrangência do RAMA:
SPU(s):_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 78 de 117
4. EQUIPAMENTOS/MAQUINÁRIO/ESTRUTURA FÍSICA:
a) O empreendimento possui a mesma ESTRUTURA FÍSICA, EQUIPAMENTOS, E/OU MAQUINÁRIOS
apresentados durante o processo de licenciamento através de memorial descritivo, estudo e/ou similar (ex: Potência,
capacidade instalada e capacidade efetiva): ( ) SIM
( ) NÃO
b) DESCREVA AS ALTERAÇÕES E/OU AMPLIAÇÕES: _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________
5. INFORMAÇÕES AMBIENTAIS
a) Descreva os eventos naturais (fortuitos) e/ou antrópicos ocorridos na área do empreendimento que ocasionaram
impactos no ambiente ou na atividade (ex: uma forte chuva pode ocasionar o rompimento dos diques ou “paredes”
dos viveiros):
_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ( ) NÃO HOUVE EVENTOS CAUSADORES DE IMPACTOS
6. USO DE RECURSOS AMBIENTAIS
6.1 Recurso Hídrico
a) Qual(is) a(s) fonte(s) de abastecimento de água do empreendimento? (múltipla escolha) ( ) Rede Pública ( ) Poço ou cacimba ( ) Rio, lagoa ou açude ( ) Outros. Especifique: _______________________________________________________
( ) ESTE ITEM NÃO SE APLICA AO EMPREENDIMENTO EM QUESTÃO.
b) O empreendimento possui outorga de uso de água? ( ) Não ( ) Sim Informe o número________________________________________________
Prazo de validade:________________________________________________
c) Qual a média diária de consumo (especifique a unidade)? __________________________
d) Ocorre reuso? ( ) Não ( ) Sim. Informe o percentual: ________________ % Descreva o procedimento de reuso: _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 79 de 117
_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ 6.2 Recurso Mineral
a) O empreendimento utiliza recurso mineral (EXTRAÇÃO E/OU BENEFICIAMENTO): ( ) Areia ( ) Argila ( ) Rocha Ornamental ( ) Água Mineral ( ) Calcário/Magnesita ( ) Outros. Especifique: ______________________________________________________
( ) ESTE ITEM NÃO SE APLICA AO EMPREENDIMENTO EM QUESTÃO.
6.3 Matéria-prima Florestal
a) O empreendimento utiliza recurso florestal: ( ) Madeira serrada ( ) Lenha ( ) Carvão ( ) Estaca ( ) Podas ( ) Outros. Especifique: __________________________________________________________
b) Consumo anual de matéria-prima florestal:________________________________________
c) Índice de conversão (ex.: lenha/telha): ___________________________________________
d) d) Produção anual / unidade:
( ) Tijolo / _____________________________________________________________________ ( ) Telha / _____________________________________________________________________ ( ) Outros. Especifique:__________________________________________________________
( ) ESTE ITEM NÃO SE APLICA AO EMPREENDIMENTO EM QUESTÃO.
6.4 Outras Matérias-primas, Produtos Auxiliares e Insumos:
a) O empreendimento utilizou MATÉRIAS-PRIMAS, PRODUTOS AUXILIARES E/OU INSUMOS nas
quantidades estimadas/declaradas através de memorial descritivo, estudo e/ou similar, durante o processo de
licenciamento: ( ) SIM ( ) NÃO
b) Descreva as alterações: _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________
( ) ESTE ITEM NÃO SE APLICA AO EMPREENDIMENTO EM QUESTÃO.
7. RESÍDUOS GERADOS/EMISSÕES
7.1 Efluentes Líquidos Sanitários/Doméstico
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 80 de 117
a) O empreendimento possui efluente líquido sanitário: ( )Sim ( )Não
b) Qual o tipo de tratamento utilizado: ( ) Fossa séptica ( ) Fossa séptica com sumidouro ou vala de infiltração ( ) Estação de Tratamento de Esgoto – ETE ( ) Nenhum ( ) Outros. Especifique: __________________________________________________________
c) Qual a destinação final do efluente sanitário: ( ) Rede Coletora Pública de Esgoto ( ) Solo ( ) Recurso Hídrico. Especifique: ___________________________________________________ ( ) Reuso. Especifique: ___________________________________________________________ ( ) Outros. Especifique: __________________________________________________________ Observações Complementares (se necessário): _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________
7.2 Efluente Líquido Industrial:
a) O empreendimento possui efluente líquido industrial: ( )Não ( )Sim
b) Descreva as principais etapas do tratamento:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________
c) O tratamento é em conjunto com o efluente sanitário? ( ) Sim ( ) Não
d) Existe medidor de vazão para estes efluentes líquidos? ( ) Sim ( ) Não
e) Qual a vazão média diária? ___________________________ m3
f) Qual a disposição final do efluente líquido (corpo receptor)? ( ) Rio ( ) Rede de esgotamento sanitário ( ) Galeria pluvial ( ) Solo ( ) Outros. Especifique:_________________________________________________________
( ) ESTE ITEM NÃO SE APLICA AO EMPREENDIMENTO EM QUESTÃO.
7.3 Emissões Atmosféricas
a) O empreendimento possui EMISSÕES ATMOSFÉRICAS? ( ) Sim ( ) Não
b) O empreendimento possui EQUIPAMENTOS DE CONTROLE das emissões? ( ) Não ( ) Sim Especifique:___________________________________________________________
7.4 Emissões de Radiações Eletromagnéticas
a) O empreendimento atende aos limites estabelecidos pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), por
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 81 de 117
meio da Resolução N° 303 de 02 de julho de 2002, conforme laudo radiométrico apresentado durante o processo de
licenciamento? ( ) SIM
( ) NÃO DESCREVA AS ALTERAÇÕES: _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________
( ) ESTE ITEM NÃO SE APLICA AO EMPREENDIMENTO EM QUESTÃO. 7.5 Ruídos e/ou vibrações
a) O empreendimento possui equipamento calibrado/certificado com validação atualizada para medições de ruídos
ou vibrações?
( ) SIM ( ) NÃO
b) O empreendimento gera ruídos/vibrações dentro dos padrões estabelecidos pela legislação ambiental vigente?
( ) SIM
( ) NÃO. DESCREVA AS AÇÕES CORRETIVAS ADOTADAS:
_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________
( ) ESTE ITEM NÃO SE APLICA AO EMPREENDIMENTO EM QUESTÃO.
7.6 Resíduos Sólidos
a) Quais os resíduos sólidos gerados e seus respectivos quantitativos mensais:
_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________
b) Qual a destinação final adotada para cada resíduo:
_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________
( ) ESTE ITEM NÃO SE APLICA AO EMPREENDIMENTO EM QUESTÃO.
8.0 Informações Adicionais (Exemplo 1: o interessado poderá descrever trabalhos relevantes na área ambiental.
Exemplo 2: o interessado gostaria de expor uma situação que não foi contemplada nos itens anteriores).
_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 82 de 117
_____________________________________________________________________________
9.0 DOCUMENTOS A SEREM ANEXADOS:
9.1 Tipificar planos e programas apresentados como por exemplo: projeto de recuperação de área degradada,
programa de educação ambiental, etc. (Obs: o interessado NÃO deve anexar novamente os planos e programas).
9.2 Documentação que evidencia a execução do cronograma apresentado nos Programas e Planos de Controle e
Monitoramento Ambiental constantes nos estudos, no período de abrangência do RAMA.
9.3 Fotos ou documentos com relevância ambiental.
( ) ESTE ITEM NÃO SE APLICA AO EMPREENDIMENTO EM QUESTÃO.
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 83 de 117
ANEXO V DO PROJETO BÁSICO
PROGRAMA DE RODOVIAS FEDERAIS AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEIS - PROFAS
RELATÓRIO SEMESTRAL
RELATÓRIO SEMESTRAL DE CUMPRIMENTO DOS PROGRAMAS AMBIENTAIS DO PROFAS NOS SEGMENTOS COM OBRAS AUTORIZADAS PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL
MMA/MT Nº 288/2013 RODOVIA FEDERAL: BR XXX (um por rodovia) ESTADO: PERÍODO:
Local/Data
DADOS DA RODOVIA E DAS OBRAS COMUNICADAS AO IBAMA
Quadro 1: Dados da rodovia.
RODOVIA Rodovia: Trecho: Subtrecho: Segmento: Códigos SNV: Extensão: Coincidência de Segmentos Rodoviários:
DADOS DA SR/DNIT UF: Endereço completo: Telefone e e-mail: Nome do Superintendente: Pessoa de contato (nome):
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 84 de 117
Quadro 2: Dados das obras que foram comunicadas ao IBAMA.
DADOS DAS OBRAS- 1 Tipologia de Obras: Nº do ofício de Comunicação de Obras:
DADOS DAS OBRAS- 2 Tipologia de Obras: Nº do ofício de Comunicação de Obras:
DADOS DAS OBRAS- n Tipologia de Obras: Nº do ofício de Comunicação de Obras: INTRODUÇÃO
Adotando o determinado na Portaria Interministerial MMA/MT nº 288 de 16 de julho de 2013, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, por meio da sua Coordenação Geral de Meio Ambiente – CGMAB, apresentou ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – Ibama um modelo padrão para cada um dos três Programas Ambientais listados na cláusula segunda, item 2.4, dos Termos de Compromisso de Regularização Ambiental – TCRAs, firmados entre as duas partes no dia 22 de dezembro de 2014. Os três Programas Ambientais estão listados a seguir:
� Programa de Prevenção, Monitoramento e Controle de Processos Erosivos;
� Programa de Recuperação de Áreas Degradadas; e
� Programa Ambiental de Construção, contendo ações de boas práticas das obras, tais
como: gerenciamento de resíduos sólidos e efluentes e ações de comunicação social
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 85 de 117
voltadas às populações lindeiras eventualmente existentes, quando couber.
Após submeter os Programas Ambientais ao Ibama, o DNIT deu início aos procedimentos necessários para garantir o cumprimento das medidas ambientais previstas nos Programas. No presente relatório são apresentadas as medidas adotadas para os programas ambientais no período de XXXXXX a XXXXXX.
PROGRAMA DE PREVENÇÃO, MONITORAMENTO E CONTROLE DE PROCESSOS EROSIVOS
As medidas ambientais ora apresentadas são tanto de caráter preventivo, como corretivo, atendendo ao disposto no Programa de Prevenção, Monitoramento e Controle de Processos Erosivos.
O Quadro X elenca as medidas adotadas pelo DNIT neste programa, por comunicação de obra:
Comunicação
de Obra Descrição das Atividades
Registro Fotográfico
PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
O presente programa apresenta ao Ibama as medidas que foram adotadas pela empresa contratada pelo DNIT para as obras na rodovia federal, visando a recuperação de áreas degradadas existentes na faixa de domínio da rodovia e que possuam relação com a operação e manutenção do empreendimento.
O Quadro XX elenca as medidas adotadas pelo DNIT neste programa, por comunicação de obra: Comunicação
de Obra Descrição das Atividades
Registro Fotográfico
PROGRAMA AMBIENTAL DE CONSTRUÇÃO
O presente relatório visa apresentar ao Ibama a implementação das medidas previstas no Programa Ambiental de Construção – PAC. As medidas ambientais são referentes às ações listadas no PAC, bem como nos subprogramas de gerenciamento de resíduos, controle de efluentes, emissões atmosféricas e ações de comunicação social, tanto na rodovia como no canteiro de obras.
O Quadro XXX elenca as medidas adotadas pelo DNIT neste programa, por comunicação de obra:
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 86 de 117
Comunicação de Obra Descrição das
Atividades Registro Fotográfico
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente relatório apresentou ao Ibama as medidas adotadas pelo DNIT nos últimos seis meses, seguindo as orientações dos três Programas Ambientais do Profas. O relatório cumpre o determinado na cláusula 4ª, item 4.1, do Termo de Compromisso de Regularização Ambiental – TCRA que determina o envio semestral de relatório de cumprimento do TCRA.
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 87 de 117
ANEXO IV – QUADROS DE 01 A 04
QUADRO 01
RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS POR PROFISSIONAL(IS) DETENTOR DE ATESTADO(S) DE RESPONSABILIDADETÉCNICA POR EXECUÇÃO DE SERVIÇO(S) COMPATÍVEIS COM O OBJETO DA LICITAÇÃO
Nº DE ORDEM (1)
IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS OU EM ANDAMENTO, COMPATÍVEIS COM O OBJETO DA LICITAÇÃO
PERÍODO DE EXECUÇÃO
CONTRATANTE (Nome e Endereço)
ATESTADO/CERTIDÃO (02)
INÍCIO
(Mês /Ano)
FIM
(Mês /Ano)
COM O OBJETO DA LICITAÇÃO
DATA: NOME DA FIRMA: IDENTIFICAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:
(1) Por ordem cronológica das datas de início (2) Juntar cópias dos ates tados / certidões fornecidos por pes s oas jurídicas de direito público devidamente certificados averbados pelo CREA ou CRA indicando na coluna o número de ordem de ates tadopertinente.
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 88 de 117
QUADRO 02
Nº DEORDEM
(1)
IDENTIFICAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E EXTENSÃODOS SERVIÇOS
OBJETO OU NATUREZA DOS
SERVIÇOS
CONTRATANTE (Nome e Endereço)
ATESTADO E
PÁGINA (2)
RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO PROPONENTE COMPATÍVEIS COM O OBJETO DA LICITAÇÃO
QUANTIDADE/ UNIDADE
EDITAL:
RODOVIA:
LOTE:
TRECHO:
DATA:
SUBTRECHO:
OBS.: Recomendamos destacar nos atestados, os quantitativos usados para comprovar a capacidade técnica.
(1) Por ordem cronológica das datas de início.
IDENTIFICAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:
(2) Juntar cópias dos atestados / certidões fornecidos por pessoas jurídicas de direito público devidamente certificados averbados pelo CREA ou CRA indicando na coluna o número de ordemde atestado pertinente.
NOME DA EMPRESA:
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 89 de 117
QUADRO 03
FUNÇÃO (I) NÍVEL (II) VINCULAÇÃO (III) REGIME (IV)
Data: Nome da Empresa:
Consultor/C Coordenador/P0 Chefe de Equipe/P1Membro de Equipe Júnior, Engenheiro Auxiliar/P4
CÓDIGOS:Vinculação (III) 1 - Acionista Regime (IV) 1 - Tempo Integral com dedicação exclusiva
2 - Sócio 2 - Tempo Integral3 - Empregado CLT 3 - Tempo Parcial4 - Autônomo 4 - Outros (especificar)5 - Compromisso Futuro6 - Diretor
RELAÇÃO E VINCULAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA
Nº DE ORDEM(1)
Membro de Equipe Sênior/P3Engenheiro Residente/P2
ÁREA TÉCNICA PROPOSTA CÓDIGOS
NOME
Identificação, qualificação e assinatura do responsável pelas informações
OBSERVAÇÃO:
ÁREA TÉCNICA PROPOSTA - (I)/(II) Função/Nível
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 90 de 117
QUADRO 04
Data de Admissão: Especialização: Data de Nascimento: Nacionalidade:
NºEsclarecimento de Ensino ou
EntidadeLocalidade: Duração:
Função Desempenhada
2 - Sua concordância para ser incluído na equipe, nas atividades e níveis definidos.
3- Seu compromisso de estar disponível no período proposto.
(III) O DNIT se reserva o direito de exigir, para fins de verificação, documentos, em original,comprobatórios das informações fornecidas.
Discriminação Ano de Conclusão:
Identificação dos serviços executados(Objeto/Natureza; Localização; Extensão; Quantitativos)
(II) Informações adicionais devem constar no verso do quadro.
Cliente Final
1 - Seu conhecimento e anuência sobre os dados fornecidos.
(I) ASSINATURA DO TÉCNICO REPRESENTANTE:
Nome do Técnico Nº do CPF:
Nome do Informante:
Assinatura do Técnico:
Qualificação: Assinatura do Informante:
IDENTIFICAÇÃO, FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA DA EQUIPE TÉCNICA
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Indicado para a Função:
Nome da Firma:
INSTRUÇÃO (APENAS 3º GRAU), CURSOS DE EXTENSÃO, APERFEIÇOAMENTO, PÓS GRADUAÇÃO, ETC.
Endereço:
Período de ExecuçãoContratante
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 91 de 117
ANEXO V - CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS
(MODELO) PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE
CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS
AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES- DNIT
RDC ELETRÔNICO Nº 0235/2016-03
Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços de ......................................., pelo preço global de R$ ( ), para execução em conforme Planilha de Preços anexa.
( ) dias consecutivos,
Declaramos que em nossa proposta estão incluídos todas as despesas, inclusive aquelas relativas a taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no custo de execução dos serviços, e, ainda, as despesas relativas à mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação ao DNIT.
Na execução dos serviços, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções do Órgão de Fiscalização do DNIT, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as especificações.
Informamos que o prazo de validade de nossa PROPOSTA DE PREÇOS é de ( ) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.
Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. , Carteira de Identidade nº. expedida em / / , Órgão Expedidor , e CPF nº , como representante desta Empresa.
Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.
FIRMA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 92 de 117
ANEXO VI - CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (MODELO)
PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE
CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
Local e data
AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES- DNIT/CE Rodovia BR-116, Km 06, Cajazeiras, Fortaleza/CE
Ref.: RDC ELETRÔNICO Nº 235/2016-03
Prezados Senhores:
Em cumprimento aos ditames editalícios utilizamo-nos da presente para submeter à apreciação de V.Sas. os documentos abaixo discriminados, necessários para a licitação referenciada:
(DESCREVER OS DOCUMENTOS)
Declaramos não possuir em nosso quadro de pessoal empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (Emenda Constitucional nº 20, de 1998);
Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. , Carteira de Identidade nº. expedida em / / , Órgão Expedidor , e CPF nº , Fone (_ ) , Fax ( ) , E-mail Empresa.
Atenciosamente,
como representante desta
Local e data
FIRMA LICITANTE/CNPJ ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 93 de 117
ANEXO VII - TERMO DE COMPROMISSO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS PATRIMONIAIS (MODELO)
Em conformidade com o disposto no Edital, declaramos que executaremos os serviços objeto desta licitação a serviço da [RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE], inscrita no CNPJ / MF sob o nº.........................
Outrossim, declaramos que, em obediência ao art. 111 da Lei n.º 8.666/93, cedemos ao DNIT, por este Instrumento, sem qualquer ônus adicional, todos os direitos autorais de natureza patrimonial referentes aos serviços que viermos a realizar no âmbito do contrato decorrente desta licitação, incluindo os direitos de divulgação em qualquer tipo de mídia, existente ou que venha a existir, desde que, na divulgação, conste o crédito aos profissionais responsáveis pela elaboração dos mesmos.
Declaramos, também, estarmos de acordo com as seguintes prerrogativas do DNIT em relação aos citados serviços:
1 – O DNIT poderá proceder quaisquer alterações que considerar necessárias, a seu exclusivo critério, nos nossos planos ou projetos, a qualquer tempo, sem ônus adicional, independentemente de autorização específica, na forma prevista no art. 29 da Lei n° 9.610/1998 c/c art. 18 da Lei nº 5.194/1966 e art. 16 da Lei nº 12.378/2010.
2 – O DNIT poderá indicar ou anunciar o nome dos autores dos planos ou projetos da forma que considerar mais adequada, na divulgação do empreendimento ou dos planos ou projetos, em cada evento deste tipo, ou mesmo não indicá-los ou anunciá-los se houver limitação de espaço ou tempo na mídia de divulgação, inclusive nas hipóteses de alteração dos planos ou projetos e de elaboração de planos ou projetos derivados – estes, conforme conceito da Lei nº 9.610/1998, art. 5º, inc. VIII, alínea “g”
3 – O DNIT poderá reutilizar os planos ou projetos originais para outras áreas ou localidades além daquela para a qual foram originalmente feitos, com as adaptações técnicas que considerar necessárias, sendo que o DNIT não nos remunerará por essa reutilização.
Declaramos ainda, que faremos constar em todos os documentos que venham a compor os planos ou projetos, ou em parte deles, a critério do DNIT:
a. o teor da cessão de direitos autorais e autorizações desta cláusula e, com destaque, a inscrição “PROPRIEDADE DO DNIT; e
b. se for o caso, os nomes de títulos e registros profissionais dos autores dos estudos anteriores aos planos ou projetos objeto do contrato, se tais estudos definirem a concepção dos trabalhos a serem feitos pelo CONTRATADO, sejam tais autores empregados do DNIT ou não
Finalmente, comprometemo-nos a não fazer o aproveitamento substancial dos nossos projetos em outros projetos que venhamos a elaborar, de modo a preservar a originalidade das obras.
.........................................,........de.........................de 2016
-------------------------------------------------------------------------- [NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL] [IDENTIDADE] – [CPF / MF]
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 94 de 117
ANEXO VIII – QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO QUALIFICADO (MODELO)
QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO QUALIFICADO
REFERÊNCIA: RDC ELETRÔNICO 0235/2016-03
QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO A SER UTILIZADO NAS OBRAS/SERVIÇOS
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE:
NOME FUNÇÃO ESPECIALIZAÇÃO TEMPO DE EXPERIÊNCIA
Comprometemo-nos a exercer atividades nos serviços objeto da licitação em referência.
Cientes:
Assinatura Assinatura Nome: Nome: Cargo: Cargo:
Assinatura Assinatura Nome: Nome: Cargo: Cargo:
FIRMA LICITANTE/CNPJ
CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL CARGO:
OBS: As declarações poderão ser apresentadas individualmente
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 95 de 117
ANEXO IX - TERMO DE COMPROMISSO (MODELO)
PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE
AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT
Ref.: RDC ELETRÔNICO Nº 0235/2016-03
Pelo presente termo e, em atendimento à CF Nº , declaramos ter ciência que a garantia caucionária de nº relativa ao Termo de Contrato nº , será analisada pelo DNIT após a assinatura do retrocitado Termo de Contrato pelas partes contratantes, e que eventuais ajustes, correções ou complementações de dados verificados em sua análise serão atendidos por esta EMPRESA, mediante endosso ou apresentação de nova garantia, no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis, a contar da data de notificação.
Fortaleza/CE, de de .
FIRMA LICITANTE/CNPJ ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL CPF DO REPRESENTANTE LEGAL:
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 96 de 117
ANEXO X – CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA – GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO (MODELO)
CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA - GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO
CONTRATO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES- DNIT Rodovia BR-116, Km 06, Cajazeiras, Fortaleza/CE Pela presente Carta de Fiança, o Banco.........................................................., com sede ........................, CNPJ/MF nº ..........................., por si diretamente e seus sucessores, se obriga perante a DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT, com sede em Brasília, Distrito Federal, CNPJ/MF nº 00352294/0001-10, em caráter irrevogável e irretratável como fiador solidário e principal pagador, com expressa renúncia aos benefícios estatuídos nos artigos 827 e 835 do Código Civil Brasileiro, da firma ............................................................, com sede ............................, CNPJ/MF nº ............................., da importância de R$ .................................., correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato decorrente do RDC Nº / - . A presente fiança é prestada para o fim específico de garantir o cumprimento, por parte de nossa Afiançada, das obrigações estipuladas no Contrato antes referido, celebrado, por nossa Afiançada e a DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT Por força da presente fiança e em consonância com o Contrato acima indicado, obriga-se este Banco a pagar a DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado do simples aviso que pela mesma lhe for dado, até o limite do valor fixado acima, quaisquer importâncias cobertas por esta fiança. Esta Carta de Fiança, vigorará pelo prazo de ( ) meses corridos, ou até a extinção de todas as obrigações assumidas por nossa Afiançada mediante o referido Contrato. Nenhuma objeção ou oposição da nossa Afiançada será admitida ou invocada por este Banco para o fim de escusar do cumprimento da obrigação assumida neste ato e por este Instrumento perante ao DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT. Obriga-se este Banco, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais e/ou extrajudiciais, bem assim por honorários advocatícios, na hipótese do DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES- DNIT se ver compelido a ingressar em juízo para demandar o cumprimento da obrigação a que se refere a presente garantia. Declara, ainda, este Banco fiador, que a presente fiança está devidamente contabilizada e que satisfaz às determinações do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislação bancária aplicáveis e, que, os signatários deste instrumento estão autorizados a prestar a presente fiança. Declara, finalmente, que está autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de Fiança e que o valor da presente se contém dentro dos limites que lhe são autorizados pela referida entidade federal. A presente fiança foi emitida em 01 (uma) única via.
.................................... (.......), ....... de ....................de 20...... (seguem-se as assinaturas autorizadas, com firmas reconhecidas)
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 97 de 117
ANEXO XI – PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DAS TAXAS DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI - SERVIÇOS (MODELO)
PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE
Ref.: RDC ELETRÔNICO Nº 0235/2016-03
Bonificação e Despesas Indiretas
GRUPO A Administração Central ……………………………………………………… % Risco ……………………………………………………………………… %
Total % GRUPO B
Garantia …………………………………….……………………………….. % Lucro Bruto …………………………………….…………………………… %
Despesas financeiras …………………………………….………………….. % Total % GRUPO C
ISS (Observar Percentual da Localidade) …………………………………. % PIS …………………………………….…………………………………… %
COFINS …………………………………….……………………………… % Total % BDI % %
Fórmula para o cálculo do BDI:
BDI = { [ ( (1 + A) x (1 + B) ) / (1 – C) ] – 1 } x 100
NOTAS: Alíquota do ISS é determinada pela “Relação de Serviços” do município onde se prestará o serviço conforme art. 1º da Lei Complementar nº 116/2003. Ressalta-se, que conforme o art. 8º desta Lei Complementar a alíquota máxima admitida é de 5%. Além disso, registra-se, ainda, que deve-se verificar a legislação municipal, se esta possibilita a redução da base de cálculo deste tributo, pois conforme o §2º, inciso I, art. 7º desta mesma lei complementar, a base de cálculo do ISS é o preço do serviço, excluindo-se o valor dos materiais;
Alíquota máxima do PIS é de 0,65%, conforme inciso V do art. 15 da Lei nº 10.833/03. Alíquota
máxima do COFINS é de 3%, conforme inciso XX do art. 10 da Lei n] 10.833/03
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 98 de 117
ANEXO XII - PLANILHA DE DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS – ES (MODELO)
PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE
PLANILHA DE DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS – ES AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT
Ref.: RDC ELETRÔNICO Nº RDC ELETRÔNICO Nº 235/2016-03
Obs.: a licitante deverá preencher os encargos sociais bem como os respectivos índices
utilizados .................................... (.......), ....... de ....................de 20......
(seguem-se as assinaturas autorizadas, com firmas reconhecidas)
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 99 de 117
XIII – MINUTA DO CONTRATO REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
TERMO DE CONTRATO Nº ____, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, QUE ENTRE SI FAZEM O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT E A EMPRESA __ , PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇAO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE 26 (VINTE E SEIS) E RECUPERAÇÃO DE 03 (TRÊS) PASSARELAS NAS BR’S 020/CE, 116/CE, 222/CE E 304/CE, NA FORMA ABAIXO:
O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRURA DE TRANSPORTES, ente autárquico federal, vinculado ao Ministério dos Transportes, com sede em Brasília/DF – Setor de Autarquias Norte, Núcleo dos Transportes Q-3, B-A, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 04.892.707/0001-00, doravante simplesmente denominado DNIT ou CONTRATANTE, representado pelo Superintendente Regional do Ceará, Nacionalidade , estado civil , profissão , residente e domiciliado , portador de Carteira de Identidade nº , expedida pela , inscrito no CPF/MF sob o nº , e do outro lado , a EMPRESA , pessoa jurídica de direito privado, com sede inscrita no CNPJ sob o nº , aqui denominada CONTRATADA, representada pelo seu Titular, , inscrito no CPF/MF sob o nº , brasileiro, residente e domiciliado , conforme documento que fica arquivado no setor competente. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO O presente Contrato fundamenta-se na Lei n° 8.666/1993, na Lei n° 12.462/2011 e no Decreto nº 7.581/2011, e vincula- se ao Edital n.º / e seus anexos, bem como à proposta da CONTRATADA, constante do Processo Administrativo nº 50603.003412/2015-75-DNIT. As partes têm entre si justo e avençado, e celebram o presente Contrato, instruído no Processo Administrativo nº 50603.003412/2015-75 -DNIT, cujo resultado foi homologado em / / pela autoridade competente do DNIT, mediante as cláusulas e condições que se seguem:
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 100 de 117
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 1.1. O objeto deste contrato é a EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇAO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) E RECUPERAÇÃO DE 02 (DUAS) PASSARELAS NAS BR’S 020/CE, 116/CE, 222/CE E 304/CE, conforme especificações técnicas e demais elementos técnicos constantes no Edital e seus anexos e na proposta da CONTRATADA. CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2.1. As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta dos recursos próprios do CONTRATANTE, alocado(s) no(s) seguinte(s) código(s) orçamentário(s) PAC – 26.782.208720VJ.0023.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DO REGIME DE EXECUÇÃO 3.1. O valor do Contrato à base dos preços propostos e aprovados é de R$ _____________________________________(_____________________________). 3.2. Os serviços objeto deste Contrato serão executados pelo regime de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO. CLÁUSULA QUARTA – DOS PRAZOS E DO LOCAL DOS SERVIÇOS 4.1. O prazo de execução dos serviços é de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias consecutivos e o prazo de vigência do contrato fica estabelecido em 540 (quinhentos e quarenta) dias consecutivos, contados da sua assinatura, tendo eficácia após publicado o respectivo extrato na Imprensa Oficial, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipóteses elencadas no § 1º, incisos I a VI, do art. 57 da Lei 8.666/93, podendo tal prazo ser prorrogado com fulcro no art. 57, I da Lei 8.666/93, sempre que houver prorrogação das obras supervisionadas. 4.2. A expedição da Ordem de Serviço Inicial somente se efetivará após a publicação do extrato do Contrato no Diário Oficial da União e a entrega da Garantia de Cumprimento do Contrato. 4.3. Locais dos serviços: RODOVIA: BR-020/CE – Anel Viário de Fortaleza – 06 (seis) Passarelas Trecho: Div. PI/CE – Porto do Mucuripe (Contorno de Fortaleza) Subtrecho: Entr. BR-222 – Entr. CE-040 (P/ Messejana)(Contorno de Fortaleza) Segmento: Km 406,6 – Km 432,9 (SNV 2014) Extensão: 26,3 km PNV Inicial: 020BCE0660 PNV Final: 020BCE0660
• Passarela 1: Km 409,9 (Posto Pioneiro) • Passarela 2: Km 413,7 (Escola José Assis de Oliveira/Siqueira) • Passarela 3: Km 416,3 (Galpão Rabelo/Alto Alegre) • Passarela 4: Km 417,8 (Durametal/Conjunto Industrial) • Passarela 5: Km 423,1 (Fortex/Direcional) • Passarela 6: Km 429,8 (Makro Engenharia)
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 101 de 117
RODOVIA: BR-116/CE – 10 (dez) Passarelas Trecho: Fortaleza (Avenida 13 de Maio) – Div. CE/PE Subtrecho: Fortaleza (Avenida 13 de Maio) – Acesso Sul de Horizonte Segmento: Km 0,00 – Km 41,5 (SNV 2014) Extensão: 41,5 km PNV Inicial: 116BCE0015 PNV Final: 116BCE0060
• Passarela 8: Km 3,6 (Makro Atacadista) • Passarela 9: Km 6,3 (DNIT) • Passarela 10: Km 7,3 (White Martins) • Passarela 11: Km 8,0 (Pampulha) • Passarela 12: Km 9,3 (Pau de Arara) • Passarela 13: Km 12,5 (Viaduto Anel Viário) • Passarela 14: Km 16,3 (Marglass/Fort Pneus) • Passarela 15: Km 20,0 (Jabuti) • Passarela 16: Km 25,4 (Itaitinga) • Passarela 17: Km 41,0 (Horizonte)
RODOVIA: BR-222/CE – 09 (nove) Passarelas Trecho: Fortaleza (Avenida Bezerra de Menezes) – Div. CE/PI Subtrecho: Fortaleza (Avenida Bezerra de Menezes) – Entr. BR-020 Segmento: Km 0,00 – Km 11,4 (SNV 2014) Extensão: 11,4 km PNV Inicial: 222BCE0015 PNV Final: 222BCE0030
• Passarela 18: Km 0,3 (Universidade Federal do Ceará) • Passarela 19: Km 1,0 (Escola Militar dos Bombeiros) • Passarela 20: Km 1,4 (Terminal do Antônio Bezerra) • Passarela 21: Km 5,0 (Assaí Atacadista) • Passarela 22: Km 6,7 (Posto Canindé) • Passarela 23: Km 8,2 (Posto Cosan) • Passarela 24: Km 8,6 (Comunidade Tapeba Sobradinho) • Passarela 25: Km 9,1 (Araturi) • Passarela 26: Km 10,3 (Nova Metrópole)
RODOVIA: BR-304/CE – 01 (uma) Passarela Trecho: Entr. BR-116 (Boqueirão do Cesário) – Div. CE/RN Subtrecho: Entr. CE-123 – Entr. CE-040 Segmento: Km 40,2 – Km 46,8 (SNV 2014) Extensão: 6,6 km PNV Inicial: 304BCE0030 PNV Final: 304BCE0030
• Passarela 27: Km 45,9 (Aracati) RODOVIA: BR-116/CE – 02 (duas) Passarelas (RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO) Trecho: Fortaleza (Avenida 13 de Maio) – Div. CE/PE Subtrecho: Fortaleza (Avenida 13 de Maio) – Acesso Sul de Messejana Segmento: Km 0,00 – Km 11,8 (SNV 2014)
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 102 de 117
Extensão: 11,8 km PNV Inicial: 116BCE0015 PNV Final: 116BCE0015
• Passarela I: Km 2,2 (Aerolândia) • Passarela II: Km 5,1 (Guanabara)
RODOVIA: BR-222/CE – 01 (uma) Passarela (RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO) Trecho: Fortaleza (Avenida Bezerra de Menezes) – Div. CE/PI Subtrecho: Fortaleza (Avenida Bezerra de Menezes) – P/CAUCAIA Segmento: Km 0,00 – Km 5,4 (SNV 2015) Extensão: 5,48 km PNV Inicial: 222BCE0015 PNV Final: 222BCE0015 Passarela: Km 4,95 (Tabapuá)
CLÁUSULA QUINTA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 5.1. A CONTRATADA deverá providenciar, no prazo de 10 (dez) dias úteis após a assinatura deste contrato, garantia no valor de R$ ( ), na modalidade de_______________________, correspondente à 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato. (Se houver guia de depósito de caução especificar o nº da guia) 5.2. A(s) garantia(s) contratual(is) deve(m) ser cumprida(s) conforme o disposto no(s) item(ns) 9 do Edital. 5.3. No caso de alteração do valor do contrato ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições. 5.4. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela CONTRATANTE, para compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da CONTRATADA, esta deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que tiver sido notificada. 5.4.1. Na notificação devem constar as razões da utilização da garantia, com referência ao documento em que a CONTRATADA foi cientificada das correções que deveria providenciar e do valor das mesmas. 5.5. A garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovará pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93, além das hipóteses previstas no item 10.1.4.6. do Edital. 5.6. A garantia apresentada terá seu valor atualizado nas mesmas condições do valor contratual.
CLÁUSULA SEXTA – DA EXECUÇÃO DO OBJETO
6.1. O CRONOGRAMA FÍSICO–FINANCEIRO apresentado no Anexo III, parte integrante deste contrato, deverá ser sempre compatível, tanto pela quantidade e
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 103 de 117
especialidades de profissionais tecnicamente habilitados para acompanhar o ritmo dos trabalhos executados pelas construtoras, quanto pela quantidade de equipamentos e veículos, assim como, quanto para os imóveis e mobiliários disponibilizados paras os funcionários da Supervisora.
6.2. O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, deverá ser ajustado ao efetivo início dos serviços, quando da emissão da ORDEM DE SERVIÇO.
6.3. O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO além de expressar a programação das atividades e o correspondente desembolso mensal do presente instrumento, deverá, obrigatoriamente:
6.3.1. Identificar o Plano de Gerenciamento de Tempo necessário à execução do objeto contratado no prazo pactuado;
6.3.2. Apresentar informações suficientes e necessárias para o monitoramento e controle das etapas da obra, sobretudo do caminho crítico.
6.4. O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, parte integrante deste contrato, deverá representar todo o caminho crítico do Projeto/Empreendimento, os quais não poderão ser alterados sem motivação circunstanciada e sem o correspondente aditamento do contrato, independente da não alteração do prazo final.
6.4.1. O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO deverá identificar, previamente, as etapas mais relevantes para o cumprimento dos prazos pactuados, de modo a permitir o acompanhamento da execução parcial do objeto contratado e aplicação das sanções descritas na CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
6.5. O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO deverá representar o integral planejamento do Empreendimento, inclusive das suas etapas/serviços, de modo a permitir o fiel acompanhamento dos prazos avençados, bem assim, a aplicação das sanções previstas na CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS deste instrumento, em caso de seu inadimplemento.
6.5.1. Caso a CONTRATADA julgue necessário à sistemática de planejamento, acompanhamento e controle da execução das obras poderá ser apresentado Relatórios complementares ao CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.
6.5.2. Os Relatórios de Gerenciamento e/ou Cronogramas deverão ser compatíveis com o MS Project ou similar.
6.6. A CONTRATADA deverá manter as entregas de cada etapa dos serviços, estabelecidas no CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, sujeitando-se à multa, conforme prevista no Artigo 11 da IN/DG nº 01/2013, e incidente no percentual não realizado de cada etapa.
6.7. O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO deverá representar todas as ATIVIDADES da planilha orçamentária, com grau de detalhamento compatível com o planejamento de execução da CONTRATADA.
6.8. A CONTRATADA deverá efetuar seu próprio planejamento, levando em conta a produtividade de suas máquinas, equipamentos e mão-de-obra, sem, contudo, exceder o prazo estabelecido na CLÁUSULA QUARTA – DOS PRAZOS E DO LOCAL DOS SERVIÇOS.
6.9. Além das obrigações descritas na CLÁUSULA QUARTA – DOS PRAZOS E DO LOCAL DOS SERVIÇOS, compete à CONTRATADA cumprir fielmente os prazos de término de cada etapa, de acordo com o seu CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 104 de 117
6.10. O período de avaliação dos serviços executados relacionado ao cumprimento do CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO tomará como base o primeiro e o último dia do mês em que o serviço foi prestado pela CONTRATADA e recebido pela FISCALIZAÇÃO.
6.11. Na execução dos serviços a CONTRATADA deverá observar fielmente as normas e manuais, a abrangência, as responsabilidades, as atribuições descritas no item 3 do Projeto Básico.
7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE PAGAMENTO.
7.1. Medições dos serviços
7.1.1. Os serviços serão medidos, de acordo com os prazos preestabelecidos no CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, após sua devida conclusão.
7.1.2. Nenhuma medição será processada se a ela não estiver anexado o relatório de controle de qualidade, contendo os resultados dos ensaios devidamente interpretados, caracterizando a qualidade dos serviços executados.
7.1.3. No processo de medição deverá constar a real alíquota de ISSQN adotada pelos respectivos Municípios.
7.1.4. Não será motivo de medição em separado: mão-de-obra, materiais, transportes, equipamentos e encargos.
7.1.5. As medições constarão de Folhas-Resumo, contendo a relação de serviços, conforme indicados no cronograma físico-financeiro constante no Anexo III.
7.2. Forma de pagamento
7.2.1. Os pagamentos serão efetuados por meio de medições mensais, vinculadas ao desempenho (execução) da CONTRATADA e terão por base os critérios de pagamento constantes do Cronograma Físico-Financeiro.
7.2.2. Os pagamentos dos serviços executados mensalmente se processarão na forma de empreitada por preço unitário, sendo medidos e pagos em conformidade com os itens previstos no orçamento referencial do CONTRATANTE e os respectivos valores propostos pela CONTRATADA, executados no período da medição, dentro dos limites previstos no Cronograma Físico-Financeiro, na medida em que forem:
a) Mobilizados e/ou desmobilizados profissionais e/ou técnicos, equipamentos, veículos, etc;
b) Apresentados comprovantes de autorizações de viagens solicitadas pela fiscalização do CONTRATANTE, e de despesas com passagens, estadias e deslocamentos, com valores obtidos segundo o que dispõe o Art. 4º do Decreto n. 6.907, de 21/07/09 e o item “D” da Tabela anexa ao mesmo;
c) Executados Ensaios Especiais, previamente justificados e autorizados pela fiscalização do CONTRATANTE, e devidamente comprovados através da apresentação de nota fiscal expedida pela(s) empresa(s) executora(s) do (s) ensaio(s); e
d) Entregues e aceitos os relatórios mensais, finais e projeto “as built” da obra.
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 105 de 117
7.2.3. O prazo para pagamento da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pela FISCALIZAÇÃO do DNIT, será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, contados da data de aceite, na forma estabelecida no CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO MENSAL E ACUMULADO.
7.2.4. O pagamento relativo a cada medição somente será efetuado após a conferência, aceite e ateste, pelo fiscal do contrato, das respectivas Faturas ou Notas Fiscais, sendo precedido de consulta ao SICAF e ao sítio eletrônico www.tst.jus.br/certidão, para comprovação do cumprimento dos requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório da licitação.
7.2.5. Juntamente com a documentação de cobrança (Nota Fiscal), a CONTRATADA deverá apresentar, sob pena de haver sustação da análise e prosseguimento do pagamento, a seguinte documentação:
a) Cópia autenticada da GFIP – Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social completa e quitada, referente a este contrato e seu respectivo comprovante de entrega, nos termos da legislação vigente;
b) Cópia autenticada da GPS – Guia de Previdência Social quitada, com o valor indicado no relatório da GFIP; e
c) Declaração de periodicidade mensal, firmada pelo representante legal da CONTRATADA e por seu contador, de que a CONTRATADA possui escrituração contábil regular.
7.2.6. Sendo constatada qualquer irregularidade em relação à situação cadastral da CONTRATADA, esta será formalmente comunicada de sua situação irregular, para que apresente justificativa e comprovação de regularidade. Caso não se verifique que a empresa regularizou sua situação, estará sujeita ao enquadramento nos motivos do Art. 78, da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores.
7.2.7. Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o CONTRATANTE.
7.2.8. Respeitadas as condições previstas neste Contrato, em caso de atraso de pagamento, motivado pelo CONTRATANTE, o valor a ser pago será atualizado financeiramente desde a data prevista para o pagamento até a do efetivo pagamento, tendo como base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, pro rata tempore, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
AF = [(1 + IPCA/100)N/30 - 1] x VP
Onde:
AF = Atualização Financeira;
IPCA = Percentual atribuído ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
7.2.9. É vedada a antecipação de pagamento sem a correspondente contraprestação do serviço, contudo, na hipótese de se verificar a necessidade de algum estorno ou ajuste nas medições subsequentes ao efetivo pagamento, o benefício auferido pela CONTRATADA será deduzido dos créditos que a CONTRATADA fizer jus.
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 106 de 117
7.2.9.1. Detectada antecipação de pagamento indevida, o valor será estornado em favor do CONTRATANTE, incidindo sobre a correspondente parcela a atualização financeira, mediante adoção da fórmula e índices tratados no subitem 7.2.9 deste instrumento.
7.2.9.2. Eventuais acertos no Relatório de Medição a favor do CONTRATANTE, ocorridos após a liquidação do pagamento, serão efetuados nos créditos que a CONTRATADA fizer jus, incidindo sobre a parcela líquida a atualização financeira, mediante aplicação da fórmula e índices constantes do subitem 7.2.9 deste Contrato.
7.2.10. O CONTRATANTE poderá sustar o pagamento de qualquer fatura apresentada pela CONTRATADA, no todo ou em parte, nos seguintes casos:
7.2.10.1. Execução defeituosa dos serviços;
7.2.10.2. Paralisação dos serviços por culpa da CONTRATADA
7.2.11. Na eventualidade da necessidade de serviços não discriminados e considerados necessários à elaboração do Termo de Referência/Projeto Básico, os mesmos deverão ser executados sem ônus para o CONTRATANTE.
CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTAMENTO 8.1. A parcela dos preços contratuais em Reais será reajustada pelo Índice de Consultoria utilizado pelo DNIT, apurado e fornecido pela Fundação Getúlio Vargas, após decorrido 01 (um) ano, desde o mês/ano base da proposta que é o mesmo do orçamento referencial preestabelecido no edital, nos termos do Art. 3º § 1º da Lei nº 10.192, de 14/02/01. Não se admitirá nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancárias e ônus semelhantes. 8.2. Decorrido período superior a um ano, contado a partir do mês-base do orçamento, o reajuste será aplicado pelos índices setoriais pertinentes, com base nos valores dos índices do 1º mês de cada período subsequente de 12 (doze) meses. 8.3. O valor da parcela de reajustamento deverá ser calculado conforme regra definida abaixo.
Onde:
R = Valor da parcela de reajustamento procurado
I0 = Índice de preço verificado no mês do orçamento do DNIT
I1 = Índice de preço referente ao mês de reajustamento
V = Valor a preços iniciais da parcela do contrato de obra ou serviço a ser reajustado
8.4. A data-base do orçamento referencial é Agosto de 2015.
8.5. Somente ocorrerá este reajuste para as parcelas que ultrapassem o período mencionado e caso o adimplemento da obrigação das parcelas a realizar não estejam atrasadas por culpa da CONTRATADA conforme CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO aprovado pela FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE.
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 107 de 117
8.6. Não se admitirá como encargo financeiro juros, despesas bancárias e ônus semelhantes.
8.7. Em caso de atraso na execução dos serviços atribuível à CONTRATADA, os PREÇOS contratuais serão reajustados pela fórmula estabelecida no subitem 9.5 deste Contrato, obedecendo-se os seguintes critérios:
8.7.1. Se os índices aumentarem, prevalecerão aqueles vigentes nas datas em que as etapas dos serviços seriam realizadas de conformidade com o programado no cronograma físico-financeiro;
8.7.2. Se os índices diminuírem, prevalecerão aqueles vigentes nas datas em que os serviços forem executados.
8.8. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pelo índice anual vigente, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.
8.9. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição, mediante aditamento do Contrato, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
8.10. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.
9. CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1. Além das estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como neste contrato, constituem obrigações da CONTRATADA:
9.1.1. Executar os serviços com presteza e qualidade técnica e entregar os produtos em concordância com os requisitos inerentes a cada atividade definida no Termo de Referência/Projeto Básico;
9.1.2. Reparar, corrigir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem defeitos, ou incorreções que forem detectadas durante a vigência do contrato, cuja responsabilidade lhe seja atribuível, exclusivamente;
9.1.3. Manter, no quadro de pessoal, equipe de profissionais especializados para execução dos serviços, sem interrupção, os quais não terão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE, sendo de sua exclusiva responsabilidade as despesas com todos os encargos e obrigações sociais, trabalhistas pertinentes a execução dos serviços;
9.1.4. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a realização dos serviços contratados, sem que haja prévia e expressa anuência da CONTRATANTE;
9.1.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, não excluindo, ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização e ao acompanhamento do CONTRATANTE;
9.1.6. Manter o mais rigoroso sigilo sobre quaisquer dados, informações, documentos e especificações que a ela venham a ser confiados ou que venha a ter acesso em razão da prestação dos serviços, não podendo, sob qualquer pretexto, revelá-los, divulgá-los, reproduzi-los ou deles dar conhecimento a quaisquer terceiros;
9.1.7. Participar das reuniões solicitadas pelo CONTRATANTE sempre que solicitada;
9.1.8. Assumir todos os encargos de possíveis demandas cíveis e penais relacionadas à execução dos serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência;
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 108 de 117
9.1.9. Não veicular publicidade ou quaisquer informações acerca das atividades objetos deste contrato, sem a prévia e expressa autorização do CONTRATANTE;
9.1.10. Permitir e/ou facilitar a fiscalização, devendo prestar todos os esclarecimentos solicitados;
9.1.11. Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou qualquer outro não previsto neste Contrato, resultante da execução do contrato;
9.1.12. Fornecer, a qualquer momento, todas as informações de interesse para a execução dos serviços, que o CONTRATANTE julgar necessárias conhecer ou analisar;
9.1.13. Facilitar o pleno exercício das funções da FISCALIZAÇÃO.
9.1.14. O não atendimento das solicitações feitas pela FISCALIZAÇÃO será considerado motivo para aplicação das sanções contratuais.
9.1.15. O exercício das funções da FISCALIZAÇÃO, não desobriga a CONTRATADA de sua própria responsabilidade, quanto à adequada execução dos serviços contratados;
9.1.16. Manter, durante a vigência do presente instrumento, as mesmas condições que propiciaram a sua habilitação e classificação no processo licitatório, em especial a equipe de técnicos, indicados para fins de capacitação técnica-profissional, admitindo-se, excepcionalmente, a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pelo gestor do Contrato e ratificada pelo seu superior;
9.1.17. Atender a Instrução de Serviço nº. 03 de 04 Fevereiro de 2011, que dispõe sobre a Responsabilidade Ambiental da Contratada – RAC, bem como, comprometer-se a cumprir a legislação ambiental vigente, as Normas Técnicas do DNIT, da ABNT, e do Ministério do Trabalho e Emprego, e demais legislações pertinentes;
9.1.18. Manter situação regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Público Federal - CADIN, conforme disposto no Artigo 6º da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002;
9.1.19. Se o CONTRATANTE relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer obrigações da CONTRATADA, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer modo afetar ou prejudicar essas mesmas obrigações, as quais permanecerão inalteradas como se nenhuma omissão ou tolerância houvesse ocorrido.
9.1.20. A CONTRATADA deverá colocar e manter placas indicativas do Empreendimento, de acordo com os modelos adotados pelo DNIT, as quais deverão ser afixadas em local apropriado, enquanto durar a execução dos serviços.
9.1.21. A CONTRATADA deverá providenciar, sem ônus para o DNIT e no interesse da segurança dos usuários do EMPREENDIMENTO e do seu próprio pessoal, o fornecimento de roupas adequadas ao serviço e de outros dispositivos de segurança a seus empregados, bem como a sinalização diurna e noturna nos níveis exigidos pelas Normas do DNIT.
9.1.22. A produção ou aquisição dos materiais e respectivo transporte são de inteira responsabilidade da CONTRATADA.
9.1.23. A CONTRATADA deverá conceder LIVRE ACESSO aos seus documentos e registros contábeis, referentes ao objeto da licitação, para os Servidores ou Empregados do Órgão ou Entidade Contratante e dos Órgãos de Controle Interno e Externo.
9.1.24. Providenciar junto ao CREA a devida Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, relativa aos serviços objeto da presente licitação, de acordo com a legislação vigente;
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 109 de 117
9.1.25. Manter a quantidade de equipamentos de topografia, de laboratórios e de veículos, assim como, a quantidade de imóveis e de mobiliário necessários e suficientes para o perfeito acompanhamento da obra.
9.1.26. A CONTRATADA deverá manter um preposto, aceito pela Administração, no local do serviço para representá-la na execução do contrato.
9.1.27. A CONTRATADA, na execução do objeto deste contrato, deverá observar as responsabilidades constantes do item 3 do Termo de Referência/Projeto Básico para a perfeita qualidade dos serviços prestados sob pena das sanções cabíveis neste instrumento.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 10.1. Além das estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como neste contrato, constituem obrigações do CONTRATANTE: a) Emitir a ordem de serviço inicial; b) Empenhar os recursos necessários aos pagamentos, dentro das previsões estabelecidas no Cronograma Físico-Financeiro; c) Certificar as Notas Fiscais correspondentes após constatar o fiel cumprimento dos serviços executados, analisados e aceitos; d) Pagar as faturas emitidas pela CONTRATADA, que forem regularmente liquidadas;.
e) Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade detectada na execução do contrato e no caso de não regularização, processar a rescisão, e/ou, ser for o caso, executar a garantia de execução e/ou aplicar as sanções previstas neste contrato e em legislação pertinente; f) Emitir os Atestados de Conformidade de cada etapa nos prazos e condições estipuladas neste Contrato e no Cronograma para execução dos serviços – Informações técnicas do Edital. g) Rejeitar os serviços executados em desacordo com as especificações técnicas do CONTRATANTE discriminadas no Edital e seus anexos e outras aplicáveis; h) Transmitir suas ordens e instruções por escrito, salvo em situações de urgência ou emergência, sendo reservado à CONTRATADA o direito de solicitar da FISCALIZAÇÃO/CONTRATANTE, por escrito, a posterior confirmação de ordens ou instruções verbais recebidas; i) Solicitar que a CONTRATADA, quando comunicada, afaste o empregado ou contratado que não esteja cumprindo fielmente o presente Contrato; j) Fornecer, quando detiver, outros elementos que se fizerem necessários à compreensão dos "Documentos Técnicos" e colaborar com a CONTRATADA, quando solicitada, no estudo e interpretação dos mesmos; k) Obter, tempestivamente, as licenças ou autorizações, quando de sua competência,
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 110 de 117
junto a outros órgãos/entidades, necessárias à execução dos serviços contratados; l) Designar a fiscalização do contrato. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO
11.1. O CONTRATANTE designará por meio de Portaria, um representante da Administração para acompanhar e fiscalizar a execução das atividades inerentes ao objeto contratado, conforme dispõe o Art. 67 da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, assim como fazer cumprir todas as demais disposições legais para contratação e execução de contratos de serviços de consultoria rodoviária.
11.2. Ao Fiscal do CONTRATO compete autorizar formalmente a mobilização e/ou desmobilização de técnicos, equipamentos, veículos, móveis, mobiliários etc., de forma que não haja ociosidade de itens mobilizados e atenda plenamente ao ritmo de execução das obras/serviços.
11.3. Caberá ao fiscal do contrato fazer cumprir todas as exigências do CONTRATANTE e as responsabilidades da CONTRATADA, descritas no Projeto Básico, assim como, a elaboração da planilha de cálculo dos quantitativos de serviços executados mensalmente.
11.4. Compete também ao fiscal do contrato, verificar o cumprimento dos critérios de aceitação dos preços para realização dos Ensaios Especiais, previstos na Instrução de Serviço nº 15, publicada no Boletim Administrativo do DNIT nº 051, de 18 a 22/12/2006.
11.5. O Fiscal do CONTRATO poderá solicitar documentação comprobatória de pagamentos de salários, encargos sociais e tributos recolhidos.
11.6. Os serviços de assessoria ao CONTRATANTE no desempenho de suas atribuições de trabalhos técnicos especializados se referem à atuação do corpo técnico da CONTRATADA para acompanhamento sistêmico das atividades e atuação de pessoal especializado, nos campos de atividades técnicas, para casos de soluções específicas ou que possam ser previstos no planejamento dos trabalhos.
11.7. O acompanhamento e a FISCALIZAÇÃO da execução do CONTRATO consistirão nos critérios a serem estabelecidos para a avaliação da qualidade e de aceite dos serviços prestados em consonância aos recursos alocados, utilizando-se de instrumentos de controle para compreensão e mensuração dos seguintes aspectos:
a) Os resultados alcançados em relação a CONTRATADA;
b) A verificação dos prazos de execução e da qualidade demandada;
c) Os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da formação profissional exigida;
d) A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;
e) A adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida; e
f) O cumprimento das demais obrigações decorrentes do CONTRATO na forma prevista na Lei nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores.
11.8. O ORÇAMENTO e a PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS serão instrumento de FISCALIZAÇÃO quanto ao cumprimento pela CONTRATADA dos encargos sociais e trabalhistas apresentadas em sua Proposta.
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 111 de 117
11.9. O CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços ora contratados, prestados em desacordo com o presente Contrato e o Edital que o originou.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1. A contratada que não cumprir integralmente as obrigações assumidas ou o licitante, nos casos previstos em lei, garantido o contraditório e a ampla defesa, está sujeito às seguintes sanções:
12.1.1. Advertência;
12.1.2. Multa;
12.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação;
12.1.4. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Federal;
12.1.5. Declaração de inidoneidade. As sanções previstas nos subitens 12.1.1, 12.1.3, 12.1.4 e 12.1.5 poderão ser aplicadas juntamente com a do subitem 12.1.2, facultada a defesa prévia ao interessado, no prazo de 5(cinco) dias úteis.
12.2. ADVERTÊNCIA é o aviso por escrito emitido ao contratado pela inexecução parcial do contrato e será expedida, pelas autoridades competentes, quando o descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório, bem como nos casos de descumprimento de obrigação em fase de execução contratual.
12.2.1. A advertência será aplicada nos casos de faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretam prejuízos significativos ao objeto da contratação.
12.3. MULTA é a sanção pecuniária que será imposta ao contratado ou licitante, que poderá ser:
12.3.1. - de caráter moratório, na hipótese de atraso injustificado na entrega ou execução objeto do contrato, e será aplicada nos seguintes percentuais:
12.3.1.1. 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, quando o atraso não for superior 30 (trinta) dias corridos;
12.3.1.2. 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso que exceder a alínea anterior, na entrega de material ou execução de serviços, calculado, desde o trigésimo primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte inadimplente, em caráter excepcional, e a critério do órgão contratante;
12.3.2. – de caráter compensatório, quando será aplicada nos seguintes percentuais:
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 112 de 117
12.3.2.1. 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do licitante adjudicatário em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, inexecução parcial do objeto pela contratada ou nos casos de rescisão do contrato, calculada sobre a parte inadimplida;
12.3.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, pela sua inexecução total.
12.3.3. A multa será formalizada mediante apostilamento contratual, na forma do artigo 65, parágrafo 8º, da Lei nº 8.666, de 21 junho de 1993 e será executada após regular processo administrativo, consoante o Art. 18 da Instrução Normativa Nº 04/2015, observada a seguinte ordem:
I - Mediante quitação do valor da penalidade por parte da licitante em prazo a ser determinado pela autoridade competente;
II - Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato;
III - Mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e
IV - Mediante procedimento judicial.
12.3.4. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá à Contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice estipulado em contrato ou, na falta deste, pelo Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) ou aquele que vier a substituí-lo.
12.3.5. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do primeiro dia útil seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato.
12.3.6. Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado:
I - O atraso não superior a 05 (cinco) dias; e
II - A execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança, nos termos dos atos regulamentares expedidos pela AGU.
12.4. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO é a sanção imposta ao fornecedor, impedindo-o temporariamente de participar de licitações e de contratar com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, pelo prazo que esta Autarquia fixar e será arbitrado de acordo com a natureza e a gravidade da falta, respeitado o limite de 2 anos.
12.5. IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL – Nas licitações e contratos regidos pelas Leis nº 10.520/2002 e 12.462/2011, poderá ser impedido de licitar União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos e será descredenciado do SICAF, sem prejuízo das multas previstas no instrumento convocatório e no contrato, bem como das demais cominações legais, aquele que:
I - Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 113 de 117
contrato;
II - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar
documento falso;
III - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação
sem motivo justificado;
IV - Não mantiver a proposta, salvo se em decorrência de fato superveniente,
devidamente justificado, ou;
V - Comporta-se de modo inidôneo.
12.5.1. Incorre na mesma sanção o contratado sob o regime da Lei nº 12.462/2011
que der causa à inexecução total ou parcial do contrato.
12.6. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE é a penalidade cuja aplicação pode ser proposta ao Ministro de Estado dos Transportes, à vista dos motivos informados na instrução processual.
12.6.1. A declaração de inidoneidade prevista no item 24.6., permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos que determinarem a punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que a aplicou e será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes de sua conduta e após decorrido o prazo da sanção, não superior a 2 (dois) anos.
12.7. O rito para o Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade – PAAR referente às infrações praticadas pelos fornecedores do DNIT, tem sua competência definida pela Instrução Normativa nº 04/2015, de 23 de novembro de 2015. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO DO CONTRATO 13.1. A inexecução, total ou parcial, deste Contrato dará ensejo a sua rescisão e acarretará as consequências previstas neste instrumento e na legislação pertinente; 13.2. Sem prejuízo de outras sanções, constituem motivos para rescisão deste Contrato, pelo CONTRATANTE: a) O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais; b) O não cumprimento de prazos;
c) O não cumprimento das condições técnicas constantes nas especificações e no Termo de Referência – Anexo I do Edital; d) A lentidão na execução dos serviços, que leve o CONTRATANTE a presumir sua não conclusão no prazo contratual; e) O atraso injustificado no início dos serviços; f) A paralisação do fornecimento/execução do objeto, sem justa causa e prévia
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 114 de 117
comunicação ao CONTRATANTE; g) A subcontratação total dos serviços e cessão ou transferência total ou parcial deste contrato; h) A subcontratação, cessão ou transferência do objeto, total ou parcial, além do permitido no instrumento convocatório e contratual; i) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; j) A dissolução da sociedade ou falecimento do contratado; k) A alteração societária que modifique a finalidade ou a estrutura da CONTRATADA que, a juízo do CONTRATANTE, inviabilize ou prejudique a execução deste Contrato; l) O protesto de títulos ou a emissão de cheques sem a suficiente provisão de fundos, que caracterizem a insolvência da CONTRATADA; m) A prática de qualquer ato que vise fraudar ou burlar o fisco ou órgão/entidade arrecadador/credor dos encargos sociais e trabalhistas ou de tributos; n) O descumprimento das determinações emanadas da fiscalização, assim como as de seus superiores; o) O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços; p) Quebra de sigilo sobre as informações e documentos recebidos do CONTRATANTE, para a execução dos serviços contratados, bem como sobre os desenvolvidos pela CONTRATADA, por força do Contrato; q) Razões de interesse público; r) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato. s) O descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. 13.3. Constituem motivos para rescisão deste Contrato pela CONTRATADA: a) A supressão de serviços, por parte do CONTRATANTE, sem anuência da CONTRATADA, acarretando modificações do valor inicial do Contrato, além do limite permitido em lei; b) A suspensão de sua execução, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra;
c) O atraso superior a 90 (noventa) dias nos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE relativos aos serviços já recebidos e faturados, salvo nas hipóteses de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado neste caso, à CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 115 de 117
normalizada a situação; d) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato; 13.4. Nos casos relacionados nas alíneas de “a” a “c” do subitem 13.3. a CONTRATADA será ressarcida dos prejuízos até então sofridos, desde que regularmente comprovados, tendo, ainda, direito a: a) Devolução da garantia prestada; b) Pagamento dos serviços que executou, desde que aceitos, até a data da rescisão do Contrato, porventura ainda não pagos. 13.5. A rescisão do Contrato, efetivada pelo CONTRATANTE, com base no ajuste constante nas alíneas de “a” a “q” do subitem 13.2., acarreta as seguintes consequências, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste Contrato e na lei: a) Assunção imediata, pelo CONTRATANTE, dos serviços objeto deste Contrato, no estado e no local em que se encontram, por ato próprio seu; b) Ocupação e utilização, pelo CONTRATANTE, do local, instalações, equipamentos, materiais e pessoal empregado na execução dos serviços, indispensáveis à sua continuidade, os quais serão devolvidos ou ressarcidos posteriormente à CONTRATADA, mediante avaliação prévia do CONTRATANTE; c) Execução, imediata, da garantia contratual constituída para se ressarcir de danos, inclusive multas aplicadas; 13.6. A rescisão do Contrato, seja decretada pelo CONTRATANTE ou pela CONTRATADA, não impedirá que o CONTRATANTE dê continuidade à execução dos serviços, mediante contratação de terceiros; 13.7. A rescisão fundamentada por razões de interesse público ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior dará à CONTRATADA o direito a liberação da garantia contratual e ao recebimento do(s) valor (es) pertinente(s) aos serviços executados e aceitos;
13.8. Caso não convenha ao CONTRATANTE exercer o direito de rescindir o Contrato, quando a ação ou omissão da CONTRATADA justificar essa medida, poderá suspender a execução do mesmo, a seu exclusivo critério, sustando o pagamento de faturas pendentes e/ou intervindo na execução dos serviços, da maneira que melhor atenda aos seus interesses, até que a CONTRATADA cumpra integralmente a condição contratual infringida. 13.8.1. Na hipótese de ocorrer acréscimos nos preços dos serviços, em consequência da adoção das medidas mencionadas neste item, correrão os mesmos por conta da CONTRATADA e o respectivo valor poderá ser descontado dos seus créditos ou da garantia constituída.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 116 de 117
14.1. A aceitabilidade/recebimento do objeto deste contrato deverá ser avaliado pela fiscalização e estará condicionado à correta execução do estipulado Termo de Referência/Projeto Básico e do Cronograma Físico-Financeiro, ao acompanhamento e atestação dos serviços pela fiscalização.
14.2. Todos os relatórios dos produtos referentes às atividades realizadas pela Supervisora do(s) empreendimento(s) deverão obedecer o disposto e ser estruturados conforme o estabelecido no item 3 do Termo de Referência/Projeto Básico, inclusive o estabelecido para a estrutura mínima dos relatórios periódicos e recebidos PROVISORIAMENTE, a critério do CONTRATANTE pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado.
14.3. O termo circunstanciado citado no item anterior deve, quando:
a) Os serviços estiverem EM CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos, explicitar esse fato no texto, que deverá ser datado e assinado pelo responsável pelo recebimento.
b) Os serviços apresentarem NÃO CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos, relacionar os serviços desconformes, explicando as razões das inconsistências, dando prazos para correção, que não poderão ser superiores a 90 dias.
14.4. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à FISCALIZAÇÃO não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO.
14.5. Para o recebimento DEFINITIVO dos serviços, o dirigente do órgão CONTRATANTE designará servidor ou comissão com no mínimo 03 (três) técnicos, que vistoriará os serviços e emitirá TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais.
14.5.1. O RECEBIMENTO DEFINITIVO deverá ocorrer em no máximo 90 (noventa) dias, contados a partir do decurso do prazo de observação ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos desse contrato.
14.6. A assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO não exime a CONTRATADA das responsabilidades que lhe são cometidas pela legislação em vigor e por este Contrato, nem exclui as garantias legais e contratuais, as quais podem ser arguidas pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos de garantia e responsabilidade previstos em lei, se outro prazo não for estipulado neste Contrato.
14.7. A assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, cuja data fixa o início dos prazos previstos no artigo 618, do Código Civil não exime a CONTRATADA das responsabilidades que lhe são cometidas pela legislação em vigor e por este Contrato, nem exclui as garantias legais e contratuais, as quais podem ser arguidas pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos de garantia e responsabilidade previstos em lei, se outro prazo não for estipulado neste Contrato.
14.8. Após a assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, a garantia prestada pela CONTRATADA será liberada e se em dinheiro, corrigida monetariamente, conforme procedimentos descritos na cláusula deste Contrato que trata de garantias.
Processo nº 50603.003412/2015-75
Página 117 de 117
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 15.1. A CONTRATADA se sujeita integralmente aos termos do presente Contrato. 15.2. Os casos omissos neste CONTRATO serão resolvidos pelas Leis 8.666/93, 12.462/2011 e suas alterações e pelo Decreto Federal nº 7.581/2011 e demais legislação pertinente. 15.3. Informar imediatamente ao CONTRATANTE, quando ocorrer alteração do endereço comercial, telefones, e-mail, com vistas a possibilitar eventual recebimento de correspondências, comunicados, notificações dentre outros. 15.3.1. O descumprimento deste item, por parte da CONTRATADA, implicará na aceitação, sem qualquer objeção, das determinações emanadas do CONTRATANTE, decorrentes de quaisquer tipos de comunicações eventualmente tentadas, relacionadas com a execução dos serviços ora contratados. 15.4. Os documentos discriminados neste Contrato e os que vierem a ser emitidos pelas partes, em razão deste, o integrarão para todos os fins de direito, independente de transcrição e lhe são anexos. 15.5. Compete ao CONTRATANTE dirimir divergência, de qualquer natureza, havida entre os documentos integrantes deste Instrumento; 15.6. As partes considerarão completamente cumprido o Contrato no momento em que todas as obrigações aqui estipuladas estiverem efetivamente satisfeitas, nos termos de direito e aceitas pelo CONTRATANTE; 15.6.1. Se qualquer das partes relevar alguma eventual falta relacionada com a execução deste Contrato, tal fato não significa liberação ou desoneração a qualquer delas, para o cometimento de outras;
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO
17.1. Fica eleito o foro da Justiça Federal em Fortaleza, Seção Judiciária do Ceará, como o competente para dirimir quaisquer questões advindas da aplicação deste Instrumento, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Para firmeza e validade do pactuado, o presente Contrato foi lavrado em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.
..........................................., ..........de.......................................... de 20.......
Responsável legal da CONTRATANTE
Responsável legal da CONTRATADA
