Gobierno del Estado de San Luis Potosíieifeslp.gob.mx/_transparencia/020901/2015/020901... · Gobierno del Estado de San Luis Potosí Instituto Estatal de Infraestructura Física

Gobierno del Estado de San Luis Potosí

Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa

Durante el ejercicio se llevaron a cabo diversas actividades entre las que destacan las siguientes:

1 Dirigir, administrar y promover al Instituto:

Durante los 12 meses del año.

2 Acordar con Directores de Área y otros funcionarios del Instituto:


3 Coordinarse con las Dependencias Federales, Estatales y autoridades Municipales a

fin de recoger las recomendaciones para la construcción, equipamiento, rehabilitación y

mantenimiento de los espacios educativos del Estado:


4 Celebrar todos los convenios y contratos, así como los actos jurídicos y de

administración necesarios para el funcionamiento del Instituto:


.

5 Coordinar actividades de los comités internos que se constituyan de acuerdo a las

necesidades operativas del Instituto.


DIRECCIÓN GENERAL

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2015

DIRECCIÓN GENERAL


Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa 6 Participar y dar seguimiento a los acuerdos de las reuniones de Gabinete Legal y

Ampliado, así como en el de Desarrollo Urbano:


7 Participar y dar seguimiento a los acuerdos de las reuniones del Comité Estatal

Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada Contra el Hambre:


8 Asistir en representación del C. Gobernador del Estado en calidad de Vocal a las

H. Juntas de Gobierno del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa:

REUNIONES ORDINARIAS 2015 TRES

REUNIONES EXTRAORDINARIAS 2015 UNA

9 Participar y dar seguimiento al Programa “Diagnóstico de la Infraestructura Física

Educativa 2014”:


10 Participar y dar seguimiento al Programa “Escuelas Dignas 2015”:


DIRECCIÓN GENERAL




11 Presidir las reuniones de Directores de Área del Instituto e instruir el seguimiento de

actividades:


12 Presentar los informes trimestrales de actividades del Instituto a los integrantes de la

H. Junta Directiva:

13 Se obtuvo por parte de Oficialía Mayor de Gobierno del Estado, la autorización de los

Manual de Organización y de Procedimientos correspondiente a esta Dirección

General.

14 Conforme al Convenio suscrito entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado, el

Instituto se incorpora como ejecutor del Programa de Certificados de Infraestructura

Escolar Nacional (Escuelas al CIEN).


Instituto se incorpora como Asesor Técnico de los planteles beneficiados del Programa

de la Reforma Educativa (Escuelas de Excelencia).

DIRECCIÓN GENERAL


04 Informes correspondientes al 2015

A partir de Octubre de 2015




Durante el ejercicio se llevaron a cabo diversas actividades entre las que destacan las siguientes:

1 Coordinar la recepción, registro, clasificación, distribución y seguimiento de la

correspondencia que se recibe en el Instituto:

Total de oficios recibidos 3,991

Total de oficios emitidos 3,129

2 Reporte mensual de los índices de calidad respecto a la Atención de Usuarios

Mediante Oficios:


3 Dar seguimiento a los acuerdos del Gabinete Legal y Ampliado, así como el de

Desarrollo Urbano en de los asuntos que competen al Instituto.


4 Registro y control de peticiones formuladas al Instituto de diversas Dependencias.

Recibidos de la Secretaría Particular del C. Gobernador Constitucional

del Estado, de Dependencias.

DIRECCIÓN DE CONTROL Y GESTIÓN





1 Dar seguimiento a los acuerdos de la Dirección General celebrados con las diversas

Áreas del Instituto:


2 Coordinar las reuniones periódicas de la Dirección General con Directores de Áreas del

IEIFE:

3 Coordinar las Reuniones Ordinarias y Extraordinarias de la H. Junta Directiva del

IEIFE.:

REUNIONES ORDINARIAS 2015 CUATRO

REUNIONES EXTRAORDINARIAS 2015 UNA

4 Coordinar con el personal de Comunicación Social de Gobierno del Estado la

información relativa a actividades del Instituto mediante la formulación de boletines

quincenales:


5 Asistir en representación de la Dirección General a reuniones de trabajo en diversas

Dependencias e Instituciones:

Durante los 12 meses del año





Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa 1 Reporte mensual del Inventario por Pieza Documental en Archivo en Trámite de

expedientes administrados por la Dirección de Control y Gestión.


Instituto se incorpora como ejecutor del Programa de Certificados de Infraestructura

Escolar Nacional (Escuelas al CIEN).


Instituto se incorpora como Asesor Técnico de los planteles beneficiados del Programa

de la Reforma Educativa (Escuelas de Excelencia).



Durante los 12 meses del año





Durante el ejercicio 2015 se realizaron actividades diversas, destacando las que se mencionan:

• Como actividad principal en el año que se informa se realizó la administración de los

recursos recibidos para la ejecución de obra pública, en el ramo educativo

primordialmente. En este sentido se cubrieron de manera oportuna el pago a proveedores

y contratistas, inversiones, entero de retenciones y demás obligaciones derivadas de los

contratos celebrados.

• Al 31 de diciembre la plantilla de personal está integrada por 67 empleados de nómina a

quienes se cubrieron oportunamente los salarios y prestaciones correspondientes tanto por

remuneraciones ordinarias como por término de relaciones laborales. Asimismo, y con la

periodicidad aplicable, se efectuaron los enteros y declaraciones procedentes por

retenciones y pago de contribuciones.

• A lo largo del ejercicio que se informa y con el fin de apoyar las diversas Direcciones de

área por el incremento sustancial de metas ejecutadas, se celebraron contratos por

prestación de servicios profesionales, realizando el pago de los honorarios

correspondientes con los recursos propios generados por los convenios celebrados con

Dependencias y Entidades, indirectos e ingresos propios.

• Esta Dirección participa permanentemente para la atención de los asuntos inherentes al

Comité de Adquisiciones de Mobiliario y Equipo, dentro del marco legal que rige su

conformación y sus actividades.

• Durante el año 2015 al igual que los anteriores, se contrataron los mantenimientos

preventivos y correctivos necesarios para mantener en funcionamiento la plantilla vehicular

del Instituto; asimismo, las pólizas de seguros se encuentran actualizadas.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA





• Conforme a los temas asignados a la Dirección, se actualizó la información

correspondiente según lo dispuesto por la “Ley de Transparencia Administrativa y Acceso

a la Información Pública del Estado”, manteniendo a disposición de los usuarios

interesados la información generada, a través del módulo instalado en nuestras oficinas.

• Atendiendo a las solicitudes de información de los Órganos de Control y Entidades de

Fiscalización se otorgaron los informes y documentación correspondiente haciendo el

seguimiento durante el curso de las revisiones practicadas. Asimismo, se concluyó la

solventación de la Auditoría realizada al Ejercicio 2012 por el Despacho Externo “Russell

Bedford S.L.P. S. C.”

• A través de la Subdirección de Planeación, se proporcionó la información a las

Dependencias responsables en la integración del Sexto Informe de Gobierno.

• Con motivo del cambio del Poder Ejecutivo, esta Dirección fungió como enlace para la

preparación de los informes de Entrega- Recepción realizada en el mes de septiembre.

• Asimismo, como una actividad recurrente, la Subdirección de Planeación llevó a cabo la

conciliación de información que permite la generación del Programa General de Obra y la

verificación de los techos financieros de cada obra en particular, así como de los

programas correspondientes por los Convenios celebrados.





Durante el ejercicio 2015 se llevaron a cabo diversas actividades entre las que destacan las siguientes:

1 Continúa la actualización permanente del Directorio de Contratistas 2 Elaboración de presupuestos para diferentes programas.

3 En coordinación con las demás Direcciones:

La Dirección de Construcción: a) Revisión de precios atípicos de obras que lleva el Instituto. La Dirección de Normatividad a) Integración de la documentación que forman los expedientes unitarios b) Envió de información en cumplimiento de la Ley Estatal de Transparencia y Acceso a la

Información Pública.

4 Atención y orientación a empresas constructoras que lo requieran.

5 Coordinación con la Contraloría Interna, proporcionando documentación solicitada.

6 Actualización a la documentación correspondiente a las diferentes modalidades de licitación conforme a las Reformas publicadas para la Ley de Obras Publicas Y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí (ley estatal) y la Ley de obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas (ley federal) y el Reglamento correspondiente

7 Resumen de Procesos de licitación con inversiones

RESUMEN

I. ADJUDICACIÓN DIRECTA 107

II. INVITACION RESTRINGIDA 92

III. LICITACION PUBLICA 16

MONTO TOTAL ADJUDICADO $ 214´060,981.60

No. TOTAL DE PROCESOS EN ESTE PERIODO 215

No. TOTAL DE OBRAS ADJUDICADAS EN ESTE PERIODO 320

ASIGNACIONES INIFED No. TOTAL DE OBRAS ADJUDICADAS 48

MONTO TOTAL ADJUDICADO INIFED $ 46´186,099.00

ACCIONES DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLET O, COMEDORES 2015

No. TOTAL DE OBRAS ADJUDICADAS 54

MONTO TOTAL ADJUDICADO COMEDORES $ 27´169,824.60 DIRECCIÓN DE COSTOS


DIRECCIÓN DE COSTOS



Actividades desarrolladas durante este periodo son las siguientes:

I.- Coordinación Técnica (Municipios y Entidades):

1. Se validaron 50 expedientes de obra FEAM 2014, 36 FEAM, FISM 2013.

2. Se visitaron 45 Municipios considerados dentro del programa FEAM 2013 para verificación de Obra

ejecutada FEAM-FISM por los Ayuntamientos.





5. Se proporcionó asesoría a 53 Municipios , para la integración, asesoría de expedientes técnicos de

obra, actas de entrega recepción, verificación de control de aportaciones al Contrato de prestación

de servicios PGO 2013 – 2014 – 2015.

6. Se validaron 296 actas de entrega recepción de correspondientes al ejercicio FEAM-FISM 2013-

2014

7. Se realizaron 950 visitas de verificación de obra a los 53 Municipios incluidos en los fondos

FEAM y FISM ejercicio 2013 – 2014 - 2015.

8. Control y seguimiento al Programa FEAM y FISM 2013- 2014-2015, emitiendo reporte mensual a

la SEGE (12 reportes).

9. Se participó en Reunión organizada por la CEFIM con todos los 58 Presidentes Municipales

electos , con el propósito de informar las gestiones a realizar ante el IEIFE relativo a la validación

de expedientes de obra educativa a ingresar por los Ayuntamientos y Planteles educativos a través

de recursos del FAM, FISM, Recurso propios.

10. Se participó en el Taller de inducción a profesores y Consejos Escolares de Participación Social

organizado por la SEGE para el Programa de la Reforma Educativa Ciclo escolar 2015 -2016

participando en las 4 zonas del Estado.

11. Actualización de la información para capacitación a Municipios para el próximo ejercicio 2016,

catálogos, planos, presentación.

DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD


DIRECCION DE NORMATIVIDAD



II.- Coordinación Técnica (Planteles):

1. Se proporcionó asesoría técnica a 260 Directores de Planteles-Juntas de Padres de Familia para la realización de Obra Educativa dentro del Programa Escuelas de Calidad (PEC), Recursos Propios y Cooperativos. Se les proporcionó requisitos, planos y especificaciones técnicas.

2. Para la revisión de Expedientes para la Construcción y Rehabilitación de espacios educativos en el

Programa de Escuelas de Calidad, Recursos Propios y Cooperativos, se revisaron 132

expedientes técnicos debidamente Autorizados .

3. Se realizaron 284 visitas de verificación de obra a planteles educativos con recursos de

escuelas de calidad, recursos propios.

4. Se validaron 42 expedientes de obra CONAFE 2015

5. Se Concluyó la verificación y seguimiento de avances físicos de las 101 obras CONAFE - P.G.O.

2014 en el mes de Febrero de 2015 con la entrega de reporte final.

6. Se realizaron 295 visitas de verificación de obra al programa CONAFE 2014

7. Se realizaron 390 visitas de verificación de obra al programa CONAFE 2014

III.- Expedientes Unitarios de Obra:

1. Se realizó la conformación de 195 Expedientes Unitarios de las obras que ejecuta el Instituto los

cuales se integran de acuerdo al proceso de obra.

2. Se realizó la conformación de 45 Expedientes Unitarios de Adquisiciones realizadas.

IV.- Atención a Auditorías:

1. Se atendió la auditoria de la Cuenta Pública 2014 misma que se encuentra concluida y en espera

de acta de cierre por parte de la ASE.

2. Se atendió la Auditoria FAM 2014 a cargo de la ASF misma que se concluyó y se encuentra en

proceso solventación y desahogo de comprobación por parte del IEIFE.

3. Auditoria interna AIO-1-1-2015 correspondiente a la revisión de expedientes, fiscalización de obra y

verificación física 1er trimestre 2015 concluida y sin observaciones.

4. Se atendió Auditoria interna AIO-1-2-2015 correspondiente a la revisión de expedientes,

fiscalización de obra y verificación física 1er trimestre 2015 concluida y sin observaciones.


fiscalización de obra y verificación física 2do trimestre 2015 concluida y sin observaciones.


fiscalización de obra y verificación física 3er trimestre 2015 concluida y sin observaciones.




Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa 7. Se atendió la auditoría interna AA-III-1-2015 referente a las Normas Generales de Control Interno

2014-2015 concluida y sin observaciones.

8. Se atendió oficio CGE-DT-1552/DGCCIC-114-2015 referente a la revisión de expedientes del

periodo 2009-2015 con cargo a recursos federales, dicha revisión se encuentra reportada como

cerrada ante la contraloría interna.

9. Se recibió el resultado de la evaluación al portal de Transparencia del IEFE por la CEGAIP enero-

diciembre 2015 con una valoración del 100%.

V.- Con respecto a la “Gestión del Sistema de Calid ad” y Transparencia en el Instituto, se realizaron las siguientes actividades:

1.- Se trabaja con los Objetivos de calidad mensualmente, los resultados del análisis se suben trimestralmente a RUMBO (transparencia).

CON RESPECTO A LAS ACTIVIDADES DE TRANSPARECIA SE R EALIZÓ LO SIGUIENTE: 1.- Del mes de Enero a Diciembre de 2015 se procedió a subir la información del periodo 73 al 84 correspondiente, 5 solicitudes de información se atendieron en tiempo y forma. 2.- Se recibió la invitación por parte de la CEGAIP para acudir a un seminario satelital referente para promocionar la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y que tiene como título “Alcances y Retos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública” impartida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) videoconferencia que se llevó a cabo los días 28 y 29 de mayo del 2015 en la Universidad Politécnica. 3.- Se recibió la invitación por parte de la Contraloría General del Estado para acudir a la capacitación en materia de protección, tratamiento, seguridad y resguardo de datos personales en poder de las dependencias y entidades públicas, que dio el LIC. ARAM AZAEL RENTERIA GOMEZ Director de datos personales de la CEGAIP; que se llevó a cabo el día 26 de junio del 2015, en la en la Universidad Politécnica. 4.- Se solicitó a la CEGAIP, capacitación en materia de protección de datos personales mediante el Oficio No.DG-1927/2015, la cual fue proporcionada el día 14 de agosto de 2015 por el Lic. Aram Azael Rentería Gómez, Director de Datos Personales de la CEGAIP. 6.- Se recibió invitación de la CEGAIP al taller sobre la Ley General de Transparencia, expuesto por personal del INAI, el día 11 de diciembre del 2015 el cual se llevó a cabo en la Universidad Politécnica.




Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa SE ANEXA BITÁCORA DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y ATENDI DAS EN EL INSTITUTO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015, EN LA COLUMNA OBSERVACIONES SE INDICA NUMERO DE OFICIO QUE SE ENVIO A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, INFORME DE LAS SOLICITUDES RECIBIDAS Y ATENDIDAS.





Resumen de actividades durante el 2015. Análisis y propuestas para la realización de estudios previos que se requieren para la elaboración de proyectos de obra son los Estudios de Mecánica de Suelos, Revisiones Estructurales y Estudios Eléctricos se integraron 10 durante el año 2015. Para integrar el catalogo general de estudios y proyectos para el seguimiento y control de la obra a ejecutar por el Instituto se elaboraron 1288 Validaciones y Proyectos correspondientes a los Programas de obras. Revisar y aprobar los proyectos ejecutivos presentados al Instituto por las diferentes dependencias del Gobierno Federal, Estatal o municipal: Se atendieron 131 Oficios. Se llevaron a cabo los Proyectos de:

- Proyecto del Tecnológico de Ciudad Valles, Unidad Administrativa. - Proyecto de las Universidades Interculturales de Tamazunchale, Villa de Reyes,

Cerritos, Matlapa, Tancanhuitz y Ciudad Valles. - Seguimiento del Proyecto Teatro Polivante del Centro de las Artes y Exhacienda de

la Tenería para la creación del ECOMUSEO. - Realización de los Proyectos Escuela Digna Federal 2015 (48 Proyectos) - 4 Obras FONREGION 2015 - Seguimiento del Proyecto de la Benemérita y Centenaria Normal del Estado

(BECENE). - Proyecto del Instituto de Profesionalización del Magisterio Potosino - Proyecto del Auditorio del S.E.E.R. - Inicio del Proyecto de la Universidad Pedagógica Nacional en S.L.P. - Proyecto del Edificio de Mecatrónica del Tecnológico de San Luis Potosí - 63 Proyectos de Escuelas al CIEN periodo 2015 - Proyecto de la Cubierta del Internado Damián Carmona

DIRECCIÓN DE PROYECTOS


DIRECCIÓN DE PROYECTOS



VALIDACIONES VARIOS PROGRAMAS

AÑO MES TOTAL

TOTAL ENERO - DICIEMBRE 0

VARIAS ACTIVIDFADES REALIZADAS

ACTIVIDAD TOTAL

ELABORACION DE VOLUMETRIA: 10 DIFERIMIENTOS DE INICIO DE OBRA: 1 PRORROGAS: 152 DICTAMEN TECNICO PARA CONVENIO: 87 RETENCIONES POR ATRASO 38 SANCIONES DE CALIDAD: 10 SANCIONES POR ATRASO: 92 SUSPENSION TEMPORAL 3 INICIO DE RESCISION ADMINISTRATIVA 5 OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA 2 ACTAS DE RECEPCION: 120 FINIQUITOS DE OBRA : 120 LIBERACION DE FIANZAS 16 REVISION DE TARJETAS DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 998 ACTAS ENVIADAS A FIRMA A SEGE 293 INVITACION A LA CONTRALORIA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA 296 ENVIO ACTAS DE ENTREGA A EXPEDIENTE UNICO 307 ENVIO COPIAS DE ACTAS DE ENTREGA A CONTRALORIA GRAL. EDO 282 SOLVENTACION DE AUDITORIAS 3 SIMULACRO ENTREGA RECEPCION ADMINISTRACION 2019-2015 5 INFORMACION DE AVANCES FISICOS (LEY DE TRANSPARENCIA): 12 ENVIO OBJETIVOS DE CALIDAD 12 ENVIO DE DOCUMENTACION PARA EXPEDIENTE UNITARIO DE OBRA: SEMANAL

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN





BITACORAS:

SE HAN ENTREGADO EN PAPEL Y GENERADO EN ELECTRONICA POR LA DIRECCION DE CONSTRUCCION LAS BITACORAS A LAS OBRAS INICIADAS, EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DEL IEIFE.

AÑO MES TOTAL

2015 BITACORA DE PAPALE 345

BITACORA ELECTRONICA 21

TOTAL BITACORA DE ENERO - DICIEMBRE 366

ESTIMACIONES:

ESTIMACIONES INGRESADAS POR LOS CONTRATISTAS PARA SU REVISION Y AUTORIZACION PARA SU PAGO.

AÑO MES TOTAL

2015 ENERO - DICIEMBRE 1,132





Dentro del periodo comprendido del 01 de Enero del 2015 al 31 de Diciembre de 2015 se llevaron a cabo diversas actividades entre las cuales destacan las siguientes:

1. Elaborar y llevar un registro actualizado de los acuerdos, convenios y contratos celebrados por el Instituto. a) Dentro de éste periodo se elaboraron y firmaron Contratos 281 de Obra Pública.

b) Se elaboraron y firmaron 47 Contratos de Adquisiciones.

c) Se elaboraron y firmaron 100 Convenios de Ampliación a Contratos de Obra Pública.

2. Representar legalmente al Director General del I nstituto en los actos en que se tenga

que intervenir jurídicamente e intervenir en todo l o relacionado con los asuntos de carácter jurídico que atañen al Instituto.

A) En el expediente 07433/2014-1 promovido por el C. EDGAR OLVERA GUZMAN, en fecha

24 de febrero del 2015 de acude a audiencia incidental de incompetencia, se desarrolla la misma con la intervención de las partes se cita para resolver incidente.

En fecha 24 de febrero del 2015 de acude a audiencia incidental de incompetencia, se resuelve incompetencia, la Junta Local se declara incompetente y turna el expediente al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje.

B) Averiguación Previa Penal AP-PGJE-SA/MATEHUALA/1/55/2012 ofendido Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa, acusado ISMAEL OBREGON, por el delito de DESPOJO y lo que resulte de un predio propiedad del I.E.I.F.E. ubicado en el Municipio de Matehuala, S.L.P., dicha averiguación se encuentra en la etapa de integración, se levantó inspección física del inmueble por parte de los peritos de la Subprocuraduría.

Por intervención de la Secretaria General del Gobierno del Estado se da prosecución de la Averiguación Previa. Se solicita al cabildo de Matehuala por parte de su Presidente permutar el Inmueble propiedad del I.E.I.F.E. por otro propiedad del Municipio. Se entregó por parte de la subprocuraduría la posesión física y jurídica del inmueble propiedad de este Instituto, por lo cual a la fecha el inmueble se encuentra en posesión de este Instituto.

DIRECCIÓN JURIDICA


DIRECCIÓN JURIDICA



Se encuentra pendiente por consignar la averiguación previa por el delito de Daño en las cosas y Despojo.

C) Dentro del expediente 1704/2013 interpuesto en contra de PRIMERO FIANZAS, dicho

procedimiento se encuentra en la fase final de la etapa probatoria otorgada al tercero llamado a juicio.

3. Interponer y tramitar los recursos administrati vos y legales que le corresponda al

Instituto. a) Dentro de éste periodo se atendieron las solicitudes de la Dirección de Asuntos

Jurídicos respecto del ejercicio de Derecho de Preferencia sobre algunos predios, en el que éste Instituto no formuló ninguna propuesta.

4. Se elaboraron, revisaron y firmaron Convenios de Coordinación y/o Colaboración con las siguientes Instituciones Públicas y Privada s.

A) En fecha 12 de Enero del 2015 se celebró Convenio de Coordinación con la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de San Luis Potosí con el objetivo CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL DE LA UNIDADA ACADEMICA DE CIUDAD VALLES DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL por un monto de $3’000,000.00 (TRES MILLONES DE PESOS 00/100M.N.).

B) En fecha 30 de Enero del 2015 se celebró Convenio de Coordinación con la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de San Luis Potosí con el objetivo de CONSTRUCCIÓN DE LA 2ª ETAPA DE LABORATORIO DE MECATRONICA, INSTITUTO TECNOLOGICO DE SAN LUIS POTOSÍ, por un monto de $8´000,000.00 (OCHO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)

C) En fecha 11 de Febrero del 2015 se celebró Convenio Específico para la ejecución del Programa Escuelas Dignas 2015 con un monto de $65´000,000.00 (SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) de los cuales la inversión real asciende a la cantidad de $46´186,099.00 (CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

D) En fecha 07 de Mayo del 2015 se celebró Convenio de Colaboración para la Conformación y Actualización del Sistema de Información del Estado Físico de las Instalaciones de la Infraestructura Física Educativa.

E) En fecha 16 de Junio del 2015 se celebró Convenio de Coordinación con la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de San Luis Potosí con el objetivo CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PLANTELES DE LA SECRETARÍA EN LOS NIVELES DE EDUCACION BASICA por un monto de $17´322,397.04 (DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 04/100M.N.).

F) En fecha 16 de Junio del 2015 se celebró Convenio de Coordinación con la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de San Luis Potosí con el objetivo CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PLANTELES DE LA SECRETARÍA EN LOS NIVELES DE EDUCACION BASICA por un monto de $11´677,602.96 (ONCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DOS PESOS 96/100M.N.).

DIRECCIÓN JURIDICA




G) En fecha 26 de Junio del 2015 se celebró Convenio de Coordinación con la Secretaria de Educación de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de la ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LAS SUPERVISIONES ESCOLARES por un monto de $5´000,000.00 (CINCO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.).

H) En fecha 26 de Junio del 2015 se celebró Convenio de Coordinación la Secretaria de Educación de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de la ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO Y ASÍ COMO OBRA CIVIL COMPLEMENTARIA DE LOS CENTROS DE DESARROLLO EDUCATIVO por un monto de $5´223,013.26 (CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL TRECE PESOS 26/100 M.N.).

I) En fecha 13 de Julio del 2015 se celebró Acuerdo de Coordinación Interinstitucional con el Sistema Educativo Estatal Regular, con el objetivo de la CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO AUDITORIO DEL S.E.E.R. por un monto de $3´164,463.99 (TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 99/100 M.N.).

J) En fecha 13 de Julio del 2015 se celebró Convenio de Colaboración Interinstitucional con el Consejo Nacional de Fomento Educativo con el objetivo de llevar acabo la CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS PÚBLICAS 2015 por un monto de $63,000.00 (SESENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N.).

K) En fecha 14 de Octubre del 2015 se celebró Convenio de Transferencia de Subsidios con la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado con el OBJETIVO DE LA APLICACIÓN DE RECURSOS FEDERALES DE FONREGION por un monto de $3´047,619.00 (TRES MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.).

L) En fecha 14 de Octubre del 2015 se celebró Convenio de Transferencia de Recursos con la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí con el objetivo de la realización de proyectos de infraestructura de educación superior ejercicio 2015 por un monto de $62,531,914.00 (SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.).

M) En fecha 19 de Octubre del 2015 se celebró Convenio de Coordinación y Colaboración con la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Educación Pública, Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa y Gobierno del Estado de San Luis Potosí con el objetivo de establecer el mecanismo por el cual se potenciarán y distribuirán los recursos de la aportación FAM correspondiente a la Entidad Federativa.

N) En fecha 03 de Noviembre del 2015 se celebró Convenio de Coordinación con la Secretaria de Educación de Gobierno del Estado con el objetivo de la realización de obra civil, mobiliario y equipo para los planteles propiedad de la SEGE por un monto de $71´272,795.87 (SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 87/100 M.N.).

O) En fecha 20 de Noviembre del 2015 se celebró Convenio de Coordinación con la Universidad Intercultural de San Luis Potosí con el objetivo de OBRAS EN LAS UNIDADES ACADÉMICAS DE MATLAPA Y TAMAZUNCHALE por un monto de $10´241,491.00 (DIEZ MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.).

P) En fecha 25 de Noviembre del 2015 se celebró Convenio de Coordinación con el Centro Regional de Educación Normal “Profra. Amina Madera Lauterio” con el objetivo de la REALIZACIÓN DE OBRAS DENTRO DE LA INSTITUCIÓN por un monto de $179,801.50 (CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS UN PESOS 50/100 M.N.).

DIRECCIÓN JURIDICA




Q) En fecha 25 de Noviembre del 2015 se celebró Convenio de Coordinación con la Escuela Normal de Estudios Superiores del Magisterio Potosino con el objetivo de la CONSTRUCCIÓN DE UNA SALA DE COMPUTO por un monto de $500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.).

R) En fecha 25 de Noviembre del 2015 se celebró Convenio de Coordinación Interinstitucional con la Escuela Normal de la Huasteca Potosina con el objetivo de la 1ª ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y REMODELACIÓN DE PISOS DE AULAS DIDÁCTICAS por un monto $462,857.53 (CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 53/100 M.N.).

S) En fecha 25 de Noviembre del 2015 se celebró Convenio de Coordinación Interinstitucional con la Escuela Normal Experimental “Normalismo Mexicano”, con el objetivo de la REMODELACIÓN DE LA BIBLIOTECA por un monto de $333,574.18 (TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 18/100 M.N.).

T) En fecha 25 de Noviembre del 2015 se celebró Convenio de Coordinación Interinstitucional con la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado con el objetivo de la CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD EDUCATIVA SIGLO XXI, TERCERA ETAPA por un monto de $693,154.86 (SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 86/100 M.N.).

U) En fecha 10 de Diciembre del 2015 se celebró Convenio de Coordinación con la Universidad Intercultural de San Luis Potosí con el objetivo de la REALIZACIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO EN LA UNIDADES ACADÉMICAS DE CIUDAD VALLES, TAMUÍN Y VILLA DE REYES por un monto de $6´700,000.00 (SEIS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)

5. Respecto a “Programa Escuelas Dignas 2015”:

a) Se llevó a cabo la conformación de 48 acciones, en las cuales esta Dirección tuvo

como encomienda la integración de cada expediente según lineamientos del propio Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa.

6. Respecto al programa “Escuelas de Tiempo Complet o 2015”:

a) Se llevó a cabo la construcción de 54 comedores, en los cuales esta Dirección tuvo la encomienda de integrar los expedientes según lo estipulado en el Convenio de Colaboración que se firmó con la Secretaria de Educación de Gobierno del Estado.

DIRECCIÓN JURIDICA


Documents

Gobierno del Estado de San Luis Potosíieifeslp.gob.mx/_transparencia/020901/2015/020901... · Gobierno del Estado de San Luis Potosí Instituto Estatal de Infraestructura Física