GOBIERNO MUNICIPAL DE PEDRO VICENTE … · 2.2 Previos los informes, estudios internos, y analizada la prioridad de la obra a contratarse, esto es "CONSTRUCCI6N DE ACERA EN LA CALLE

GOBIERNO MUNICIPAL DEPEDRO VICENTE MALDONADO

PICHINCHA - ECUADORwww.pedrovicentemaldonado.gob.ec

[email protected]

Contrato de Obra Pública No. 012-2013.

Pedro Vicente Maldonado, 20 de Febrero del 2013.

Obra: CONSTRUCCIÓN ACERA EN LA CALLE ELÍASESCOBAR DE ESTA CIUDAD DE PEDRO VICENTEMALDONADO, PROVINCIA DE PICHINCHA.

Contratista: Señor, Antonio Inchiglema Inchiglema.Monto: 4.811,67 dólares.

PRIMERA.- COMPARECIENTES:

1.1 Por una parte, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del CantónPedro Vicente Maldonado, legalmente representado por el señor Abogado,Pacífico Egüez Falcón y Doctor, Edgar Mauricio Calahorrano Silva, en suscalidades de Alcalde y Procurador Síndico Municipal, respectivamente, conformese desprende de las copias de los Nombramientos que se agregan para el efectocomo documentos habilitantes, a quienes para fines de este Contrato en loposterior se lo denominará EL GOBIERNO MUNICIPAL.

Por otra parte, el señor, Antonio Inchiglema Inchiglema, con Cédula deIdentidad No. 171059459-7, domiciliado en la calle "Ellas Escobar" y calle "O" deesta ciudad de Pedro Vicente Maldonado, Provincia de Pichincha.- Telf.: Cel.:0997423547, a quien para efecto de este instrumento se denominará ELCONTRATISTA.

SEGUNDA.- ANTECEDENTES:

2.1 El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pedro Vicente Maldonado,ha priorizado la ejecución de esta obra de beneficio social, conforme lo dispone laLey de la materia; además, son objetivos fundamentales de esta Administraciónpropiciar el mejoramiento de la calidad de vida de la población; de conformidad conlos artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública,"LOSNCP" y de su Reglamento.

2.2 Previos los informes, estudios internos, y analizada la prioridad de la obra acontratarse, esto es "CONSTRUCCI6N DE ACERA EN LA CALLE ELíASESCOBAR EN ESTA CIUDAD DE PEDRO VICENTE MALDONADO".

2Dirección: Av. Pichincha s/nRUC 1760009530001

Teléfonos: 02 2392 281/282/283 ex!. 103Fax: 02 2392 - 282 ext, 105



[email protected]

2.3 Se cuenta con la suficiente disponibilidad de fondos, conforme consta de laCertificación mediante MEM-68-DF-13, de 31 de Enero del 2013, conferida por elseñor, Hernán Chulde Naranjo, Director Financiero Municipal.

2.4 Este Contrato se rige por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de ContrataciónPública, por su Reglamento General de Aplicación, el Código Civil, las leyesconcordantes sobre la materia; y, por el acuerdo expreso de las partes estipulado eneste Contrato.

2.5 Mediante MEM-53-00PP-13, de 20 de Febrero del 2013, el Ing. Luis OrlandoCabezas, Director de Obras Públicas Municipales, se dirige a Sindicatura- (PS) yexpresa:

"ASUNTO: Elaborar Contrato para la ejecución de la obra: "Acera en la calle ElíasEscobar de esta ciudad".

Con el fin de cumplir con lo dispuesto por el Alcalde, y al existir la certificaciónpresupuestaria respectiva para la ejecución de la obra: "Acera en la calle EliasEscobar", mejorar el aspecto y dar mayor facilidad de circulación al peatón, solicitose elabore el contrato de acuerdo al siguiente cuadro:

Monto del Contrato: $ 4.811,67 USO.

Forma de Pago: Contra Entrega.

Contratista: Señor, Antonio Inchigleama Inchiglema.

Plazo de ejecución: 21 días calendario.

Anticipo: 0%

TERCERA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO.-

3.1 Forman parte integrante del Contrato, los siguientes documentos:

1) Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidadpara celebrar el Contrato;

2) La Certificación del Director financiero, que acredita la existencia de la partidapresupuestaria y disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligacionesderivadas del Contrato.

JDirección: Av. Pichincha sinRUC 1760009530001

Teléfonos: 02 2392 281/282/283 ext, 103Fax: 02 2392 - 282 ext, 105



[email protected]

3) Los demás documentos contractuales;

8) MEM-68-DF-13, de 31 de Enero del 2013 - Director Financiero.

9) MEM-53-00PP-13, de 20 de Febrero del 2013, Director de Obras Públicas.

CLÁUSULA CUARTA.- INTERPRETACION y DEFINICION DE TERMINOS:

4.1 Los términos del Contrato deben interpretarse en sentido literal, dentro delcontexto del mismo, que revelen claramente la intención de los contratantes. Entodo caso su interpretación sigue las siguientes normas:

1) Cuando los términos están definidos en las leyes ecuatorianas, se estará a taldefinición.

2) Si no están definidos en las leyes ecuatorianas se estará a lo dispuesto en elContrato en su sentido literal y obvio, de conformidad con el objeto contractualy la intención de los contratantes.

3) En su falta o insuficiencia se aplicará las normas contenidas en el Título XIIdel Libro IV del Código Civil, De la Interpretación de los Contratos.

4.2 De existir contradicciones entre el Contrato y los documentos del mismo,prevalecerán las normas del Contrato. De existir contradicciones entre losdocumentos del Contrato, será la Procuraduría Municipal la que determine laprevalencia de un texto, de conformidad con el objeto contractual.

CLÁUSULA QUINTA.- OBJETO DEL CONTRATO:

5.1 Con los antecedentes expuestos, al amparo de lo que determina el Art. 52 delSistema Nacional de Contratación Pública, el señor, Antonio InchiglemaInchiglema, en su calidad de Contratado, presta los servicios de MANO DEOBRA CALIFICADA para con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalde Pedro Vicente Maldonado, para llevar a cabo los trabajos de CONSTRUCCiÓNDE ACERA EN LA CALLE "ElÍAS ESCOBAR" DE ESTA CIUDAD DE PEDROVICENTE MALDONADO, PROVINCIA DE PICHINCHA.

Se compromete en efecto, a realizar dicha obra, con sujeción a su oferta, planos,especificaciones generales, especiales, técnicas, anexos, instrucciones de laEntidad y demás documentos contractuales.

5.2 En caso de producirse accidentes por incumplimiento de lo previsto en estacláusula, el Contratista responderá civil y penalmente ante terceros, y por daños enlos espacios públicos, al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal.

SEXTA: VALOR DEL CONTRATO.-

4Dirección: Av, Pichincha s/nRUC 1760009530001




[email protected]

6.1 El valor o monto total del Contrato, que el Gobierno Autónomo DescentralizadoMunicipal pagará al Contratista, es de CUATRO MIL OCHOCIENTOS ONCEDÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA, CON SESENTA YSIETE CENTAVOS; MÁS IVA, ($ 4.811,67).

6.2 Los precios acordados por la mano de obra en el Contrato, constituirán lauruca compensación al Contratista por todos sus costos, inclusive cualquier im-puesto, derecho o tasa que tuviese que pagar.

MUNICIPALIDAD DE PEDRO VICENTE MALDONADOPROYECTO: ACERA CALLE EllAS ESCOBARELABORADO POR: ING. ORLANDO CABEZASUBICACION : BARRIO CENTRALFECHA :22/enero/2013

TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOSITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL

PISOSACERA DE H.S. F'C=180 KG/CM2 E=8CM, LASTRE E=15CM, M2 197,66 19,03 3.761,47MASILLADO 1:3

2 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE M3 59,30 17,71 1.050,20MEJORAMIENTO (LASTRE AMARILLO)

TOTAL: 4.811,67

SON :CUATRO MIL OCHOCIENTOS ONCE DÓLARES SESENTA YSIETE CENTAVOS.

SÉPTIMA.- FORMA DE PAGO:

7.1 El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pedro Vicente Maldonadoentregará al Contratista el total de la cantidad pactada por los trabajos antesenumerados, CONTRA ENTREGA, Y a entera satisfacción de la Entidad Contratante.($ 4.811,67).

7.2 Planillas de liquidación: Junto con la solicitud de Entrega-Recepción Provisionalde las Obras, el Contratista presentará una planilla del estado de cuenta final,salvo el rubro de mantenimiento o custodia de la obra hasta la Recepción Definitiva.

A la solicitud de Entrega-Recepción Definitiva, acompañará la documentación nopresentada con anterioridad, que pruebe haber cancelado las obligaciones


Teléfonos: 02 2392 281/282/283 ex!. 103Fax: 02 2392 - 282 ext. 105



[email protected]

patronales adquiridas para el trabajo y cualquier otra obligación que hubiera sidolegalmente notificada a la Entidad.

CLÁUSULA OCTAVA.- GARANTíAS:

8.1 Para seguridad del empleo eficiente de la mano de obra en la CONSTRUCCiÓNDE ACERA EN LA CALLE ElÍAS ESCOBAR DE ESTA CIUDAD DE PEDROVICENTE MALDONADO, PROVINCIA DE PICHINCHA, el señor, Antonio InchiglemaInchiglema, en su calidad de Contratado, se compromete a utilizar materiales deprimera calidad, lo cual será certificado por el señor Fiscalizador.

CLÁUSULA NOVENA.- PLAZO:

9.1 El plazo total para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajoscontratados es de VEINTE Y UN OlAS CALENDARIO, contados a partir de lasuscripción del presente documento contractual.

CLÁUSULA DÉCIMA.- PRORROGAS DE PLAZO:

10.1 La Contratante, prorrogará el plazo total o los plazos parciales en los siguientescasos, y siempre que el Contratista así lo solicite, por escrito, justificandolos fundamentos de la solicitud, dentro del plazo de quince días siguientes a la fecha

de producido el hecho que motiva la solicitud:

a) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por el Administrador delContrato. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, elContratista está obligado a continuar con la ejecución de la obra, sin necesidad deque medie notificación por parte del Administrador del Contrato;

b) Cuando la Contratante ordene la ejecución de trabajos adicionales, o cuando seproduzcan aumentos de las cantidades de obra estimadas y que constan en la Tablade Cantidades y Precios;

e) Por suspensiones en los trabajos o cambios de las actividades previstas en elcronograma, motivadas por la Contratante u ordenadas por ella, a través de laFiscalización, y que no se deban a causas imputables al Contratista; y,

d) Si la Contratante no hubiera solucionado los problemas administrativos-contractuales o constructivos en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidanen la ejecución de los trabajos.


Teléfonos: 02 2392 281 /282/283 ex!. 103Fax: 02 2392 - 282 ext, 1 5



[email protected]

10.2 En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma,que suscrito por ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valorcontractual del sustituido.

10.3 Cuando las prórrogas de plazo modifiquen el plazo total, se necesitará laautorización de la máxima autoridad de la Contratante, previo informe delAdministrador del Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- MULTAS:

11.1 Por cada día de retardo en la terminación de los trabajos contratados ydeterminados dentro del plazo de la cláusula novena, se aplicará la multa del dospor mil, del valor total del Contrato:

11.2 Los valores de las multas serán deducidos del valor de la planillacorrespondiente al mes en que se produjo el hecho que motiva la sanción.

11.3 Si el valor de las multas excede del 5 % del monto total del Contrato, laContratante podrá darlo por terminado anticipada y unilateralmente.

Las multas impuestas no serán revisadas ni devueltas por ningún concepto. Si laContratante se encontrare en mora en el pago de sus obligaciones, no podrá aplicarmulta alguna al Contratista, por así disponerlo el Artículo 1583 del Código Civil.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS:

12.1 El Contratista renuncia libre y voluntariamente a los reajustes de precios en elpresente Contrato, sin opción a reclamo alguno en lo posterior.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

13.1 El Contratista se obliga al cumplimiento de las disposiciones laboralesestablecidas en el Código del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio,adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que laContratante tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con elpersonal que labore en la ejecución de los trabajos, ni con los subcontratistas ni consu personal.

El Contratista deberá responder de las obligaciones laborales de sus subcontratistasasí como del personal que éstos empleen en la obra materia de este Contrato.

13.2 Avisos para evitar accidentes.- El Contratista deberá colocar en sitios visiblestodos los avisos y advertencias y construir las instalaciones y cerramientosprovisionales requeridos por las normas vigentes, con la finalidad de evitar


Teléfonos: 02 2392 281/282/283 ex!. 103Fax: 02 2392 - 282 ext, 105



[email protected]

accidentes y para la debida protección del público, personal de la Fiscalización ypersonal del Contratista, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o lasinstalaciones de servicios públicos.

13.3 Control ambiental.- El Contratista deberá realizar todas las actividades enobservancia de la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental,publicada en el Registro Oficial No. 97, de 21 de mayo de 1996, y los Reglamentospara la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental en lo referente alRecurso de Suelo y para el manejo de Desechos Sólidos, publicados en el RegistroOficial No. 989 y 991 de 30 de junio y 3 de agosto de 1992, respectivamente, en loque fuere aplicable y demás legislación vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE:

14.1 Son obligaciones de la Contratante, aparte de las establecidas en otrascláusulas del Contrato y sus anexos, las siguientes:

1) Dar solución a las peticiones y problemas que se presenten en la ejecución delContrato, en un plazo máximo de 5 días contados a partir de la petición escritaformulada por el Contratista.

2) Proporcionar al Contratista los documentos, permisos y autorizaciones que senecesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, y realizar las gestiones que lecorresponda efectuar al Contratante, ante los distintos organismos públicos, en unplazo máximo de 5 días contados a partir de la petición escrita formulada por elContratista.

3) En caso de ser necesario, celebrar los contratos complementarios en un plazomáximo de 10 días contados a partir de la decisión de la máxima autoridad.

4) Designar al Administrador ya la Fiscalización del Contrato,

5) Entregar oportunamente los terrenos, materiales, equipos, etc. previstos en el con-trato, en tales condiciones que el Contratista pueda iniciar inmediatamente el desa-rrollo normal de sus trabajos; siendo de cuenta de la entidad los costos deexpropiaciones, indemnizaciones, derechos de paso y otros conceptos similares.6) La Contratante será responsable de obtener todos los permisos ambientales querequiere la obra para su ejecución (Licencia Ambiental), así como la vigilancia de laejecución del plan de Manejo Ambiental, mitigaciones y/o compensaciones.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. - CONTRATOS COMPLEMENTARIOS:


Teléfonos: 02 2392 281/282/283 ext, 103Fax: 02 2392 - 282 ext. 105



[email protected]

15. 1 Contratos Complementarios: En el caso de que fuere necesario ampliar,modificar o complementar una obra o servicio determinado por causas imprevistas otécnicas, debidamente motivadas, presentadas con su ejecución, se aplicará loestablecido por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública"LOSNCP", en el capítulo VIII de los Contratos Complementarios, en función decuyas disposiciones la Contratante celebrará con el mismo Contratista, sin Licitacióno Concurso, el o los contratos complementarios que requiera la atención de lasmodificaciones antedichas, siempre que se mantengan los precios de los rubros delcontrato original, reajustados a la fecha de celebración del respectivo ContratoComplementario.15.2 Creación de rubros nuevos.- Si para la adecuada ejecución de la obra, pormotivos técnicos, fuere necesaria la creación de nuevos rubros, podrá celebrarsecontratos complementarios dentro de los porcentajes previstos en el artículo 87 de laLOSNCP.15.3. En los Contratos Complementarios a los que se refieren los numerales 16.01 y16.02 constarán la correspondiente fórmula o fórmulas de reajuste de precios, de serel caso.

15.4 En los Contratos Complementarios se establecerá la entrega del anticipo en lamisma proporción prevista en el contrato original.

15.5 Diferencia en cantidades de obra.- Si al ejecutarse la obra de acuerdo con losplanos y especificaciones del contrato se establecieren diferencias entre lascantidades reales y las que constan en el cuadro de cantidades estimadas en elcontrato, la entidad podrá ordenar y pagar directamente sin necesidad de contratocomplementario, hasta el 25% del valor reajustado del contrato, siempre que no semodifique el objeto contractual.

A este efecto, bastará dejar constancia del cambio en un documento suscrito por elAdministrador del Contrato y el Contratista.

Si la diferencia en cantidades de obras supera el 25 % del valor reajustado delContrato será necesario tramitar un contrato complementario.

15.6 Órdenes de trabajo.- La Contratante podrá disponer, durante la ejecución de laobra, hasta del 10 % del valor actualizado o reajustado del contrato principal, para larealización de rubros nuevos, mediante órdenes de trabajo y empleando lamodalidad de costo más porcentaje.

Las órdenes de trabajo contendrán las firmas del Administrador del Contrato, elContratista y la Fiscalización.


Teléfonos: 02 2392 281/282/283 ext. 103Fax: 02 2392 - 282 ext, 105

••GOBIERNO MUNICIPAL DEPEDRO VICENTE MALDONADO


[email protected]

El Contratista y el Fiscalizador deberán mantener registros completos de todos loscostos relacionados con los trabajos realizados por esta modalidad, los cuales seráningresados al Portal www.compraspublicas.gob.ec por parte del Administrador delContrato.

15.7 La suma total de las cuantías de los Contratos Complementarios, creación derubros nuevos.- diferencia en cantidades de obra, y órdenes de trabajo no podráexceder del 35 % del valor actualizado o reajustado del contrato principal a la fechaen que la Contratante resuelva la realización del Contrato complementario. Estaactualización se hará aplicando la fórmula de reajuste de precios que consten en losrespectivos contratos principales. El contratista deberá rendir garantías adicionalesde conformidad con la Ley.

15.8 En todos los casos, en forma previa a la suscnpcion de los ContratosComplementarios, se requerirá la verificación presupuestaria correspondiente y unavez celebrados éstos deben ser ingresados al Portal www.compraspublicas.gob.ecpor parte del Administrador del Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- RECEPCiÓN DEFINITIVA DE LA OBRA:

16.1 Si la Contratante no hiciese ningún pronunciamiento ni iniciase la RecepciónDefinitiva una vez expirado el término estipulado, significa para el Contratista, paratodos los efectos, el cumplimiento cabal de sus obligaciones contractuales y le daráderecho a la devolución inmediata de las garantías.

El Acta de Recepción Definitiva, debe ser firmada por las partes, dentro de los tresdías hábiles siguientes a la terminación del proceso de recepción.

16.2 Si no se realiza la Recepción Definitiva, conforme lo dispone esta Cláusula, y nose da inicio al proceso, el Contratista puede acudir ante el Juez competente, paraque se notifique a la Contratante indicando que ha operado la Recepción DefinitivaPresunta.

16.3 Efectos de la recepción definitiva presunta: Operada la Recepción DefinitivaPresunta, la Contratante tendrá el término de treinta días para efectuar la liquidacióndel Contrato.

Si no lo hiciese, el Contratista podrá presentar su liquidación a la entidad. Si no sesuscribe el acta de la liquidación técnico-económica en un nuevo término de treintadías, el Contratista notificará judicialmente con su liquidación a la Contratante.

16.4 Actas de recepción: En cuanto al contenido y suscripción del Acta deRecepción Definitiva, se observará lo estipulado en el numeral 16.02.


Teléfonos: 02 2392 281/282/283 ext, 103Fax: 02 2392 - 282 ex!. 105



[email protected]

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.- EJECUCION DEL CONTRATO:

17.1 Lo concerniente a la Ejecución del Contrato, se hará de conformidad a lasespecificaciones técnicas y pliegos presentados para el efecto.

CLÁUSULA OCTAVA.- MANTENIMIENTO DE LA OBRA:

18.1 El mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre la Recepción Provisionaly la Definitiva, estará a cargo del Contratista, para lo cual deberá proporcionar elpersonal y las instalaciones adecuadas.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.- DEL FISCALlZADOR DEL CONTRATO:

19.1 El Administrador del Contrato será el Director de Movilización y Obras Públicas;y, el Fiscalizador es el que presta los servicios como tal en la Entidad Municipal,quienes son responsables de tomar todas las medidas necesarias para la adecuadaejecución del Contrato, con estricto cumplimiento de sus cláusulas, programas,cronogramas, plazos y costos previstos.

19.2 La responsabilidad del Administrador del Contrato y del Fiscalizador esadministrativa, civil y penal, según corresponda.

CLÁUSULA VIGÉSIMA.- TERMINACION DEL CONTRATO:

20.1.- El Contrato termina:

1) Por cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales.

2) Por mutuo acuerdo de las partes.

3) Por sentencia o laudo ejecutoriados a que declare la nulidad del Contrato o laresolución del mismo ha pedido del contratista.

4) Por declaración unilateral del Contrato, en caso de incumplimiento delContratista; y,

5) Por muerte del Contratista, disolución de la persona jurídica Contratista, queno se origine en decisión voluntaria de los órganos competentes de lasociedad.

20.2 Terminación por mutuo acuerdo procederá en la forma y en los casosestablecidos en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional deContratación Pública "LOSNCP".


Teléfonos: 02 2392 281/282/283 ext, 103Fax: 02 2392 - 282 ext. 105


[email protected] MUNICIPAL DE

PEDRO VICENTE MALDONADO

La Contratante no podrá celebrar con el mismo Contratista Contrato posterior quecontemple el mismo objeto.20.3 Terminación unilateral del Contrato.- La Contratante podrá declarar terminado,anticipada y unilateralmente este Contrato y procederá de conformidad con loestablecido en el Artículo 94 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional deContratación Pública "LOSNCP" y siguiendo el trámite previsto en el artículo 95 de lamisma Ley,

r:

20.4 Notificación con el incumplimiento: Declarada la terminación unilateral delcontrato mediante resolución motivada, ésta se notificará al Contratista y se publicaráen el Portal www.compraspublicas.gob.ec

20.5 La terminación unilateral del contrato, por causas imputables al contratista leinhabilitará de forma automática por tres años.

20.6 Derechos de la Contratante: La Declaración Unilateral de Terminación delContrato, dará derecho a la Contratante a establecer el avance físico de la obra, suliquidación financiera y contable, a ejecutar la garantía de fiel cumplimiento y, si fuesedel caso, la garantía por el anticipo entregado, en la parte no amortizada,debidamente reajustados hasta la fecha de terminación del contrato, teniendo elcontratista el término de 10 días para realizar el pago respectivo. Si vencido eltérmino señalado no efectúa el pago, deberá cancelar el valor de la liquidación, maslos intereses fijados por el Directorio del Banco Central de Ecuador, los que secalcularán hasta la fecha efectiva del pago.

La Contratante también tendrá derecho a demandar la indemnización de los daños yperjuicios a que haya lugar.

20.7 Terminación por causas imputables a la Contratante: El Contratista podrádemandar la resolución del Contrato, por las causas establecidas en el artículo 96 dela Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública "LOSNCP".

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.- LlQUIDACION FINAL DEL CONTRATO:

21.1 Procedencia y contenido de la liquidación: En todos los casos deTerminación del Contrato, se procederá a su liquidación económico-contable; sedejará constancia de lo ejecutado; se determinarán los valores que haya recibido elContratista, los que queden por entregársele o los que le deban ser deducidos odeba devolver, por cualquier concepto.


Teléfonos: 02 2392 281/282/283 ex!. 103Fax: 02 2392 - 282 ext. 105



[email protected]

A este efecto se podrá proceder a las compensaciones a que hubiese lugar. Estaliquidación final será parte del Acta de Recepción Definitiva.

Los valores liquidados deberán pagarse dentro de los diez días hábiles siguientes ala liquidación. Vencido este término causarán intereses legales y los daños yperjuicios que justificase la parte afectada.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- DIVERGENCIAS y CONTROVERSIAS:

22.1 De existir dificultades no solventadas dentro del proceso de ejecución, tanto porel Contratista, como por la Contratante, o de ambas partes o de común acuerdo,podrán utilizar los procesos de arbitraje en derecho y mediación previstos en laCodificación de la Ley de Arbitraje y Mediación, publicada en el Registro Oficial No.417 de 14 de diciembre de 2006.

En caso de arbitraje en derecho, se deberá contar con el pronunciamiento previofavorable de la Procuraduría General del Estado, de conformidad con el Art. 190 dela Constitución de la República.

No obstante lo anterior, las partes podrán de mutuo acuerdo renunciar al convenioarbitral, en la forma y con los efectos previstos en el artículo 8 de la Ley de Arbitrajey Mediación.

22.2 Cláusula Compromisoria: Si se suscitaren divergencias o controversias entrelas partes, relacionadas con la ejecución, desarrollo, terminación o liquidación delContrato, las partes acuerdan someter las divergencias o controversia a arbitraje enderecho, conforme al artículo 190 de la Constitución de la República.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: RELACIONES ENTRE LAS PARTES:

23.1 Durante la ejecución del Contrato, la Contratante en sus relaciones con elContratista estará representado por el Administrador del Contrato y por laFiscalización, en los términos establecidos en este Contrato.

23.2 Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a lostrabajos, serán formuladas por escrito y en idioma castellano. Las comunicacionesentre la Fiscalización y el Contratista se harán a través de documentos escritos, cuyaconstancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento y se registraranen el libro de obra, sin perjuicio de la publicación en el Portal que debe realizarobligatoriamente la Contratante conforme lo ordena el artículo 149 del Reglamento ala Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. "LOSNCP".

13Dirección: Av, Pichincha s/nRUC 1760009530001




[email protected]

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA.- IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES,RETENCIONES, ETC.:

24.1 De los pagos que deba hacer, la Contratante retendrá igualmente las multasque procedan, de acuerdo con el Contrato.

24.2 La Contratante actuará como Agente de Retención, de acuerdo al Artículo 45 dela Ley de Régimen Tributario Interno; respecto del Impuesto al Valor Agregado -IVA-procederá conforme la Ley de Equidad Tributaria.

24.3 La Contratante retendrá el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatorianode Seguridad Social ordenase y que corresponda a mora patronal, por obligacionescon el Seguro Social provenientes de servicios personales para la ejecución delcontrato de acuerdo al Arts. 86 y 87 de la Ley de Seguridad Social, publicada en elRegistro Oficial, Suplemento No. 465, de 30 de noviembre de 2001.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA.- DOMICILIO:

25.1 Para todos los efectos de este Contrato, las partes convienen en señalar sudomicilio en la ciudad de Pedro Vicente Maldonado, en la Oficina de la SecretaríaGeneral Municipal.

25.2 ENTIDAD CONTRATANTE:

Dirección: Av. "Pichincha", sin número, ciudad de Pedro Vicente Maldonado, Prov.de Pichincha - Ecuador.- Telefax.: 2 392 282 - Ext. 105.

25.3 EL CONTRATADO:

Señor, Antonio Inchiglema Inchiglema.

Dirección: Calle "Ellas Escobar" y calle "O" de esta ciudad de Pedro VicenteMaldonado - Pichincha - Ecuador.- Telf. Celular: 0997423547.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA.- RESPONSABILIDADES:

26.1 Aquellos servidores que no cumplan oportunamente con las obligaciones depago previstas contractualmente, contando con los recursos económicos suficientes,serán objeto de las sanciones establecidas en el artículo 101 de la Ley Orgánica del


Teléfonos: 02 2392 281 /282/283 ex!. 103Fax: 02 2392 - 282 ext. 105



[email protected]

Sistema Nacional de Contratación Pública "LOSNCP", sin perjuicio de las accionesciviles y penales a que hubiere lugar.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA.- ACEPTACION DE LAS PARTES:

27.1 Libre y voluntariamente, previo el cumplimiento de todos los requisitos exigidospor las leyes de la materia, las partes declaran expresamente su aceptación a todo loconvenido e o to, a cuyas estip laciones se someten.

IC~--..;;:..:;....-Llrllrl\rlio Inchiglema Inchiglema,

CONTRATADO.Céd. l. 171059459-7.

Cuenta de Ahorros Banco PICHINCHA.- No. 4960365500.



Documents

GOBIERNO MUNICIPAL DE PEDRO VICENTE … · 2.2 Previos los informes, estudios internos, y analizada la prioridad de la obra a contratarse, esto es "CONSTRUCCI6N DE ACERA EN LA CALLE