Índicecyrela.globalri.com.br/upload/files/3004_Cyrela_FRE-v3.pdf · 4.3 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos e relevantes 30 4.4 - Processos judiciais,

4.3 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos e relevantes 30

4.4 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos cujas partes contrárias sejam administradores, ex-administradores, controladores, ex-controladores ou investidores

31

4.1 - Descrição dos fatores de risco 19

4.2 - Descrição dos principais riscos de mercado 27

4.7 - Outras contingências relevantes 34

4.5 - Processos sigilosos relevantes 32

4.6 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais repetitivos ou conexos, não sigilosos e relevantes em conjunto

33

4. Fatores de risco

3.7 - Nível de endividamento 16

3.6 - Declaração de dividendos à conta de lucros retidos ou reservas 15

3.9 - Outras informações relevantes 18

3.8 - Obrigações 17

3.2 - Medições não contábeis 9

3.1 - Informações Financeiras 8

3.4 - Política de destinação dos resultados 12

3.5 - Distribuição de dividendos e retenção de lucro líquido 14

3.3 - Eventos subsequentes às últimas demonstrações financeiras 10

3. Informações financ. selecionadas

2.1/2.2 - Identificação e remuneração dos Auditores 5


2. Auditores independentes

1.1 – Declaração do Diretor Presidente 2

1.0 - Identificação dos responsáveis 1

1.3 - Declaração do Diretor Presidente/Relações com Investidores 4

1.2 - Declaração do Diretor de Relações com Investidores 3

1. Responsáveis pelo formulário

Índice

Formulário de Referência - 2018 - CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART Versão : 3

8.2 - Alterações significativas na forma de condução dos negócios do emissor 74

8.1 - Negócios extraordinários 72

8. Negócios extraordinários

7.3 - Informações sobre produtos e serviços relativos aos segmentos operacionais 60

7.4 - Clientes responsáveis por mais de 10% da receita líquida total 65

7.1.a - Informações específicas de sociedades de economia mista 57

7.2 - Informações sobre segmentos operacionais 58

7.5 - Efeitos relevantes da regulação estatal nas atividades 66

7.8 - Políticas socioambientais 70


7.6 - Receitas relevantes provenientes do exterior 68

7.7 - Efeitos da regulação estrangeira nas atividades 69

7.1 - Descrição das principais atividades do emissor e suas controladas 56

7. Atividades do emissor

6.3 - Breve histórico 52

6.1 / 6.2 / 6.4 - Constituição do emissor, prazo de duração e data de registro na CVM 51


6.5 - Informações de pedido de falência fundado em valor relevante ou de recuperação judicial ou extrajudicial 54

6. Histórico do emissor

5.3 - Descrição dos controles internos 43

5.2 - Política de gerenciamento de riscos de mercado 40

5.1 - Política de gerenciamento de riscos 36

5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e controles internos 50

5.5 - Alterações significativas 49

5.4 - Programa de Integridade 46

5. Gerenciamento de riscos e controles internos

4.8 - Regras do país de origem e do país em que os valores mobiliários estão custodiados 35

Índice


12.3 - Regras, políticas e práticas relativas ao Conselho de Administração 230

12.4 - Descrição da cláusula compromissória para resolução de conflitos por meio de arbitragem 231

12.1 - Descrição da estrutura administrativa 223

12.2 - Regras, políticas e práticas relativas às assembleias gerais 227

12.5/6 - Composição e experiência profissional da administração e do conselho fiscal 232

12. Assembleia e administração

11.1 - Projeções divulgadas e premissas 220

11.2 - Acompanhamento e alterações das projeções divulgadas 221

11. Projeções

10.7 - Comentários sobre itens não evidenciados nas demonstrações financeiras 216

10.9 - Outros fatores com influência relevante 219

10.8 - Plano de Negócios 218

10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras 215

10.2 - Resultado operacional e financeiro 205

10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais 188

10.3 - Eventos com efeitos relevantes, ocorridos e esperados, nas demonstrações financeiras 208

10.5 - Políticas contábeis críticas 213

10.4 - Mudanças significativas nas práticas contábeis - Ressalvas e ênfases no parecer do auditor 210

10. Comentários dos diretores

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.a - Ativos imobilizados 78

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes - outros 77

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis 79


9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.c - Participações em sociedades 88

9. Ativos relevantes

8.3 - Contratos relevantes celebrados pelo emissor e suas controladas não diretamente relacionados com suas atividades operacionais

75

8.4 - Outras inf. Relev. - Negócios extraord. 76

Índice


14. Recursos humanos

13.12 - Mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de destituição do cargo ou de aposentadoria

293

13.11 - Remuneração individual máxima, mínima e média do conselho de administração, da diretoria estatutária e do conselho fiscal

292

13.10 - Informações sobre planos de previdência conferidos aos membros do conselho de administração e aos diretores estatutários

291

13.15 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal reconhecida no resultado de controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de controladas do emissor

296


13.13 - Percentual na remuneração total detido por administradores e membros do conselho fiscal que sejam partes relacionadas aos controladores

294

13.14 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal, agrupados por órgão, recebida por qualquer razão que não a função que ocupam

295

13.3 - Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho fiscal 255

13.4 - Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e diretoria estatutária 261

13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não estatutária 246

13.2 - Remuneração total do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho fiscal 251

13.8 - Informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados nos itens 13.5 a 13.7 - Método de precificação do valor das ações e das opções

289

13.9 - Participações em ações, cotas e outros valores mobiliários conversíveis, detidas por administradores e conselheiros fiscais - por órgão

290

13.7 - Opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em ações do conselho de administração e da diretoria estatuária

285

13.5 - Remuneração baseada em ações do conselho de administração e da diretoria estatuária 270

13.6 - Informações sobre as opções em aberto detidas pelo conselho de administração e pela diretoria estatuária 277

13. Remuneração dos administradores

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

243

12.9 - Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionadas a administradores do emissor, controladas e controladores

241

12.7/8 - Composição dos comitês 238


12.11 - Acordos, inclusive apólices de seguros, para pagamento ou reembolso de despesas suportadas pelos administradores

244

Índice


18.1 - Direitos das ações 354

18. Valores mobiliários

17.2 - Aumentos do capital social 350

17.1 - Informações sobre o capital social 349

17.3 - Informações sobre desdobramentos, grupamentos e bonificações de ações 351


17.4 - Informações sobre reduções do capital social 352

17. Capital social

16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas 331

16.3 - Identificação das medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses e demonstração do caráter estritamente comutativo das condições pactuadas ou do pagamento compensatório adequado

335


16.1 - Descrição das regras, políticas e práticas do emissor quanto à realização de transações com partes relacionadas

330

16. Transações partes relacionadas

15.4 - Organograma dos acionistas e do grupo econômico 318

15.3 - Distribuição de capital 317

15.1 / 15.2 - Posição acionária 313

15.5 - Acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o controlador seja parte 324

15.7 - Principais operações societárias 328


15.6 - Alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de controle e administradores do emissor 327

15. Controle e grupo econômico

14.3 - Descrição da política de remuneração dos empregados 309

14.2 - Alterações relevantes - Recursos humanos 308

14.1 - Descrição dos recursos humanos 298


14.4 - Descrição das relações entre o emissor e sindicatos 311

Índice


21.1 - Descrição das normas, regimentos ou procedimentos internos relativos à divulgação de informações 385


21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas

386

21.3 - Administradores responsáveis pela implementação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações

389

21. Política de divulgação

20.1 - Informações sobre a política de negociação de valores mobiliários 382


20. Política de negociação

19.1 - Informações sobre planos de recompra de ações do emissor 378

19.2 - Movimentação dos valores mobiliários mantidos em tesouraria 379

19.3 - Outras inf. relev. - recompra/tesouraria 381

19. Planos de recompra/tesouraria

18.5 - Outros valores mobiliários emitidos no Brasil 358

18.6 - Mercados brasileiros em que valores mobiliários são admitidos à negociação 371

18.2 - Descrição de eventuais regras estatutárias que limitem o direito de voto de acionistas significativos ou que os obriguem a realizar oferta pública

355

18.3 - Descrição de exceções e cláusulas suspensivas relativas a direitos patrimoniais ou políticos previstos no estatuto

356

18.4 - Volume de negociações e maiores e menores cotações dos valores mobiliários negociados 357

18.11 - Descrição das ofertas públicas de aquisição feitas pelo emissor relativas a ações de emissão de terceiros 376

18.7 - Informação sobre classe e espécie de valor mobiliário admitida à negociação em mercados estrangeiros 372

18.12 - Outras infomações relevantes 377

18.8 - Títulos emitidos no exterior 373

18.9 - Ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor ou por terceiros, incluindo controladores e sociedades coligadas e controladas, relativas a valores mobiliários do emissor

374

18.10 - Destinação de recursos de ofertas públicas de distribuição e eventuais desvios 375

Índice


Nome do responsável pelo conteúdo do formulário

Efraim Schmuel Horn


Raphael Abba Horn

Cargo do responsável Diretor Presidente


Paulo Eduardo Gonçalves

Cargo do responsável Diretor Presidente

Cargo do responsável Diretor de Relações com Investidores

1.0 - Identificação dos responsáveis

PÁGINA: 1 de 390


1.1 – Declaração do Diretor Presidente

DECLARAÇÃO DO DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

Eu, PAULO EDUARDO GONÇALVES, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG n°

27.892.028-7 SSP/SP, inscrito perante o CPF/MF sob o nº 221.776.058-06, com endereço comercial na Avenida Engenheiro

Roberto Zuccolo, 555 - 1º andar - Sala 1001 - Parte - CEP: 05307-190 - Vila Leopoldina, Diretor de Relações com

Investidores, eleito pelos membros do Conselho de Administração da Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e

Participações. Declaro que o conjunto de informações contidas no presente documento é um retrato verdadeiro, preciso

e completo da situação econômico-financeira da Companhia e dos riscos inerentes às suas atividades e dos valores

mobiliários por ele emitidos e que todos os itens elencados foram devidamente revisados.

Por fim, atesto que todas as informações contidas no formulário atendem ao disposto na Instrução CVM nº 480, em

especial aos arts. 14 a 19.

São Paulo, 31 de maio de 2018.

_______________________________

PAULO EDUARDO GONÇALVES

Diretor de Relações com Investidores

PÁGINA: 2 de 390


1.2 - Declaração do Diretor de Relações com Investidores

DECLARAÇÃO DOS DIRETORES CO-PRESIDENTES

Eu, RAPHAEL ABBA HORN, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG n° 43.605.549-1

SSP/SP, inscrito perante o CPF/MF sob o nº 345.690.348-02, com endereço comercial na Avenida Engenheiro Roberto

Zuccolo, 555 - 1º andar - Sala 1001 - Parte - CEP: 05307-190 - Vila Leopoldina, Diretor Co-Presidente e, EFRAIM

SCHMUEL HORN, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG n° 33.890.529 SSP/SP, inscrito

perante o CPF/MF sob o nº 221.487.098-95, com endereço comercial na Avenida Engenheiro Roberto Zuccolo, 555 - 1º

andar - Sala 1001 - Parte - CEP: 05307-190 - Vila Leopoldina, Diretor Co-Presidente, ambos eleitos pelos membros do

Conselho de Administração da Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações. Declaram que o

conjunto de informações contidas no presente documento é um retrato verdadeiro, preciso e completo da situação

econômico-financeira da Companhia e dos riscos inerentes às suas atividades e dos valores mobiliários por ele emitidos e

que todos os itens elencados foram devidamente revisados.

Por fim, atestam que todas as informações contidas no formulário atendem ao disposto na Instrução CVM nº 480, em



__________________________________

RAPHAEL ABBA HORN

Diretor Co-Presidente

__________________________________

EFRAIM SCHMUEL HORN


PÁGINA: 3 de 390


1.3 - Declaração do Diretor Presidente/Relações com Investidores

DECLARAÇÃO DO DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES E DOS DIRETORES CO-

PRESIDENTES

Eu, RAPHAEL ABBA HORN, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG n° 43.605.549-1

SSP/SP, inscrito perante o CPF/MF sob o nº 345.690.348-02, com endereço comercial na Avenida Engenheiro Roberto

Zuccolo, 555 - 1º andar - Sala 1001 - Parte - CEP: 05307-190 - Vila Leopoldina, Diretor Co-Presidente, EFRAIM

SCHMUEL HORN, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG n° 33.890.529 SSP/SP, inscrito


andar - Sala 1001 - Parte - CEP: 05307-190 - Vila Leopoldina, Diretor Co-Presidente e, PAULO EDUARDO

GONÇALVES, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG n° 27.892.028-7 SSP/SP, inscrito


andar - Sala 1001 - Parte - CEP: 05307-190 - Vila Leopoldina, Diretor de Relações com Investidores, eleitos pelos

membros do Conselho de Administração da Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações. Declaram

que o conjunto de informações contidas no presente documento é um retrato verdadeiro, preciso e completo da situação

econômico-financeira da Companhia e dos riscos inerentes às suas atividades e dos valores mobiliários por ele emitidos e

que todos os itens elencados foram devidamente revisados.

Por fim, atestam que todas as informações contidas no formulário atendem ao disposto na Instrução CVM nº 480, em



__________________________________

RAPHAEL ABBA HORN


__________________________________

EFRAIM SCHMUEL HORN


__________________________________

PAULO EDUARDO GONÇALVES

Diretor de Relações com Investidores

PÁGINA: 4 de 390


Tarcisio Luiz dos Santos 23/01/2012 a 31/12/2016 169.202.088-90 Rua Henri Dunant, 1383, Golden Tower, Morumbi, São Paulo, SP, Brasil, CEP 04709-111, Telefone (5511) 51861000, Fax (5511) 51861850, e-mail: [email protected]

Nome/Razão social DELOITTE TOUCHE TOHMATSU

CPF/CNPJ 49.928.567/0001-11

Tipo auditor Nacional

Possui auditor? SIM

Código CVM 471-5

Período de prestação de serviço 23/01/2012 a 31/12/2016

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância da justificativa do emissor

[Não Aplicável]

Nome responsável técnico Período de prestação de serviço CPF Endereço

Justificativa da substituição Rotatividade periódica obrigatória.

Descrição do serviço contratado Auditoria das Demonstrações Financeiras Anuais, revisão das informações trimestrais

Montante total da remuneração dos auditores independentes segregado por serviço

R$ 759.760 Auditoria das demonstrações contábeis

2.1/2.2 - Identificação e remuneração dos Auditores

PÁGINA: 5 de 390


Giuseppe Masi 01/01/2018 074.811.038-01 Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, 105, A - 11º Andar, Morumbi, São Paulo, SP, Brasil, CEP 04711-904, Telefone (11) 39408111, Fax (11) 39408111, e-mail: [email protected]

Ederson Rodrigues 27/01/2017 a 30/09/2017 176.090.938-66Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, 105, A - 11º Andar, Morumbi, São Paulo, SP, Brasil, CEP

04711-904, Telefone (0011) 39408111, Fax (011) 39408111, e-mail: [email protected]

Fernando Antônio Rodrigues Alfredo 01/10/2017 a 31/12/2017 142.886.258-74 Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, 105, A - 11º Andar, Morumbi, São Paulo, SP, Brasil, CEP 04711-904, Telefone (011) 39408111, Fax (11) 39408111, e-mail: [email protected]

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância da justificativa do emissor

[Não Aplicável]

Justificativa da substituição [Não Aplicável]

Possui auditor? SIM

Nome responsável técnico Período de prestação de serviço CPF Endereço

Nome/Razão social KPMG Auditores Independentes

Tipo auditor Nacional

Código CVM 418-9

CPF/CNPJ 57.755.217/0022-53

Montante total da remuneração dos auditores independentes segregado por serviço

R$ 540.225 Auditoria das demonstrações contábeis

Descrição do serviço contratado Auditoria das Demonstrações Financeiras Anuais, revisão das informações trimestrais.

Período de prestação de serviço 27/01/2017

PÁGINA: 6 de 390


2.3 - Outras informações relevantes

Não existem outras informações relevantes sobre este item “2”.

PÁGINA: 7 de 390


Resultado Básico por Ação -0,248245 0,396056 1,181279

Valor Patrimonial da Ação (Reais Unidade)

16,632816 17,707112 17,618622

Número de Ações, Ex-Tesouraria (Unidades)

382.707.210 382.149.266 379.081.072

Resultado Líquido -95.005.076,92 151.352.548,70 447.800.323,94

Resultado Bruto 734.512.462,92 1.062.523.162,34 1.503.079.376,00

Rec. Liq./Rec. Intermed. Fin./Prem. Seg. Ganhos

2.673.769.570,06 3.195.310.475,92 4.341.184.160,00

Ativo Total 10.401.541.151,20 11.879.699.461,52 12.729.588.154,67

Patrimônio Líquido 6.365.498.425,09 6.766.759.946,09 6.678.886.109,00

3.1 - Informações Financeiras - Consolidado

(Reais) Exercício social (31/12/2017) Exercício social (31/12/2016) Exercício social (31/12/2015)

PÁGINA: 8 de 390


3.2 - Medições não contábeis

2017 2016 2015

R$ MM R$ MM R$ MM

Lucro Líquido do Exercício das Operações Continuadas (18) 245 593 -107,3%

(-) Resultado Financeiro (28) (79) (18) 64,6%

(+) Depreciação e Amortização ¹ 67 104 76 -35,6%

(+) Tributos sobre o Lucro 63 74 97 -14,9%

EBITDA 84 343 749 -75,5%

Margem EBITDA (%) 3,2% 10,7% 17,2% 0,8 p.p.

2017 x 2016

EBTIDA*

*A partir de 2017 a Companhia deixou de publicar este índice. Entretanto, com as informações financeiras divulgadas é

possível calcular o EBITDA.

PÁGINA: 9 de 390


3.3 - Eventos subsequentes às últimas demonstrações financeiras

Eventos subsequentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015:

1. Em fevereiro de 2016, a Companhia efetuou uma nova captação no valor de R$ 145,6 milhões com vencimento em fevereiro de 2019 e taxa do papel de TR+10,59% a.a., com custo all-in de aproximadamente 97% CDI.

2. Em fevereiro de 2016, a Companhia efetuou o pagamento antecipado de uma CCB de R$ 200 milhões que possuía remuneração de 111,5% CDI, com vencimento em outubro de 2016 e outubro de 2017.

3. Em junho de 2016, a Companhia celebrou um Acordo de Subscrição e Outras Avenças (“Acordo de Subscrição”), cujo objeto é a participação da Companhia em aumento de capital social da Tecnisa S.A., a ser deliberado em sede de reunião do conselho de administração da Tecnisa S.A. no valor total de até R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), com a emissão privada de até 100.000.000 (cem milhões) de novas ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor, pelo preço de emissão de R$ 2,00 (dois reais) por ação.

4. Em agosto de 2016, em cumprimento às obrigações constantes do Acordo de Subscrição com a Tecnisa S.A., a Cyrela subscreveu e integralizou, 36.675.752 (trinta e seis milhões, seiscentos e setenta e cinco mil, setecentas e cinquenta e duas) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Tecnisa S.A., pelo preço total de subscrição de R$ 73.351.504,00 (setenta e três milhões, trezentos e cinquenta e um mil, quinhentos e quatro reais), correspondendo a aproximadamente 13,41% do capital social da Tecnisa S.A..

5. Em setembro de 2016, a Companhia aprovou a emissão de um novo Certificado de Recebíveis Imobiliários (“CRI”), com captação de até R$ 150 milhões, vencimento em dezembro de 2018 e remuneração de 98% do CDI. A oferta dessa emissão foi iniciada em 26 de outubro de 2016 e terá encerramento em abril 2017 ou até a liquidação de todos os CRI.

6. Em 11 de outubro de 2016, a Companhia concluiu o leilão de sobras de ações da Tecnisa S.A., com a subscrição de mais 577.232 (quinhentas e setenta e sete mil, duzentas e trinta e duas) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, perfazendo o montante total de R$ 1,2 milhão. Após o leilão de sobras, a Cyrela passou a deter 13,62% do capital social da Tecnisa S.A..


1. Em março de 2017, a Cyrela e a Tecnisa S.A., aprovaram em reuniões com os respectivos conselhos de administração, novo aumento de capital da Tecnisa, no valor de até R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), mediante emissão de até 57.692.307 novas ações ordinárias. A Cyrela assumiu o compromisso de subscrever e integralizar 7.858.174 novas ações ordinárias, pelo preço de emissão total de R$ 20.431.252,40 (vinte milhões, quatrocentos e trinta e um mil, duzentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos). Após este evento, a Companhia passou a deter 45.111.158 de ações, mantendo sua participação no capital da Tecnisa de 13,62%.

2. Em 28 de abril de 2017, a Companhia concluiu a subscrição de 7.858.174 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal da Tecnisa S/A, perfazendo o montante total de R$ 20 milhões, equivalentes a 13,6% da oferta total do aumento de capital.

3. Em 28 de abril de 2017, em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, dentre outras matérias, foi aprovada a distribuição do dividendo mínimo obrigatório, no montante global de R$ 36 milhões

e de R$ 0,094063270 por ação, que serão disponibilizados em 26 de junho de 2017 aos titulares de ações da Companhia em 28 de abril de 2017.

4. Em julho de 2017 a Companhia realizou a colocação de um CRI no montante de R$ 100 milhões, com o objetivo de securitizar uma carteira de recebíveis performados. A emissão possui quotas sênior de 80% do volume, totalmente subscritas e integralizadas por terceiros e quotas subordinadas de 20%, totalmente subscritas e integralizadas pela Companhia.

PÁGINA: 10 de 390


3.3 - Eventos subsequentes às últimas demonstrações financeiras


1. Em 02 de maio de 2018, em Reunião do Conselho de Administração da Companhia, foi aprovada a distribuição de dividendos intermediários, no montante global de R$ 200 milhões, equivalente a R$ 0,52 por ação, que serão disponibilizados em 02 de julho de 2018 aos titulares de ações da Companhia em 07 de maio de 2018.

Para mais informações a respeito de práticas contábeis e eventuais alterações nas demonstrações

financeiras já divulgadas pela Companhia em exercícios anteriores, consultar o item 10.4 deste formulário.

PÁGINA: 11 de 390


3.4 - Política de destinação dos resultados

Exercício Social Encerrado em 31 de dezembro de

2017 , 2016 e 2015

a. Regras sobre retenção de lucros

Juntamente com as demonstrações financeiras do exercício, o Conselho de Administração apresentará à

Assembleia Geral Ordinária proposta sobre a destinação do lucro líquido do exercício, calculado após a

dedução das participações referidas no Artigo 190 da Lei das Sociedades por Ações, ajustado para fins do

cálculo de dividendos nos termos do Artigo 202 da mesma lei, observada a seguinte ordem de dedução:

(i) 5% será aplicado antes de qualquer outra destinação, na constituição da reserva legal, que não

excederá 20% do capital social. No exercício em que o saldo da reserva legal acrescido do montante das

reservas de capital, de que trata o Parágrafo 1º do Artigo 182 da Lei das Sociedades por Ações, exceder

30% do capital social, não será obrigatória a destinação de parte do lucro líquido do exercício para a

reserva legal;

(ii) uma parcela, por proposta dos órgãos da administração, poderá ser destinada à formação de reserva

para contingências e reversão das mesmas reservas formadas em exercícios anteriores, nos termos do

Artigo 195 da Lei das Sociedades por Ações;

(iii) no exercício em que o montante do dividendo obrigatório, calculado nos termos do Artigo 41 do

Estatuto Social, ultrapassar a parcela realizada do lucro do exercício, a Assembleia Geral poderá, por

proposta dos órgãos de administração, destinar o excesso à constituição de reserva de lucros a realizar,

observado o disposto no Artigo 197 da Lei das Sociedades por Ações;

(iv) uma parcela, por proposta dos órgãos da administração, poderá ser retida com base em orçamento de

capital previamente aprovado, nos termos do Artigo 196 da Lei das Sociedades por Ações;

(v) a Companhia manterá a reserva de lucros estatutária denominada “Reserva de Expansão”, que terá

por fim assegurar recursos para financiar aplicações adicionais de capital fixo e circulante e expansão das

atividades sociais da Companhia e de suas empresas controladas e coligadas, a qual será formada com até

100% (cem por cento) do lucro líquido que remanescer após as deduções legais e estatutárias e cujo

saldo, somado aos saldos das demais reservas de lucros, excetuadas a reserva de lucros a realizar e a

reserva para contingências, não poderá ultrapassar 100% (cem por cento) do capital social subscrito da

Companhia;

(vi) o saldo terá a destinação que lhe for dada pela Assembleia Geral, observadas as prescrições legais,

sendo que qualquer retenção de lucros do exercício pela Companhia deverá ser obrigatoriamente

acompanhada de proposta de orçamento de capital previamente aprovado pelo Conselho de

Administração. Caso o saldo das reservas de lucros ultrapasse o capital social, a Assembleia Geral

deliberará sobre a aplicação do excesso na integralização ou no aumento do capital social ou, ainda, na

distribuição de dividendos aos acionistas.

b. Regras sobre distribuição de dividendos

Dividendo obrigatório anual não inferior a 25% do lucro líquido do exercício, diminuído ou acrescido dos

seguintes valores: (i) importância destinada à constituição de reserva legal; (ii) importância destinada à

formação de reserva para contingências e reversão das mesmas reservas formadas em exercícios

anteriores; e (iii) importância decorrente da reversão da reserva de lucros a realizar formada em exercícios

anteriores, nos termos do Artigo 202, inciso II da Lei das Sociedades por Ações. O Conselho de

Administração poderá pagar ou creditar aos acionistas juros sobre o capital próprio, na forma da legislação

vigente, os quais poderão ser imputados ao valor do dividendo estatutário, integrando tal valor ao

montante dos dividendos distribuídos pela Companhia para todos os efeitos legais.

PÁGINA: 12 de 390


3.4 - Política de destinação dos resultados

c. Periodicidade das distribuições de dividendos

A Companhia poderá levantar balanços semestrais ou em períodos menores, podendo declarar e distribuir,

por deliberação do Conselho de Administração ad referendum da Assembleia Geral, dividendos ou juros

sobre o capital próprio à conta do lucro apurado nesses balanços, desde que o total dos dividendos pagos

em cada semestre do exercício social não exceda o montante das reservas de capital de que trata o

Parágrafo 1º do Artigo 182 da Lei das Sociedades por Ações.

d. Restrições à distribuição de dividendos

Não há.

PÁGINA: 13 de 390


Ordinária 35.946.230,55 26/06/2017 106.380.904,11 23/06/2016

Dividendo Obrigatório

Ordinária 0,00

Lucro líquido retido Montante Pagamento dividendo Montante Pagamento dividendo Montante Pagamento dividendo

3.5 - Distribuição de dividendos e retenção de lucro líquido

Data da aprovação da retenção 23/03/2017 17/03/2016

Dividendo distribuído em relação ao lucro líquido ajustado (%)

0,000000 25,000000 25,000000

Lucro líquido ajustado -95.005.076,92 143.784.922,22 425.410.307,74

(Reais) Exercício social 31/12/2017 Exercício social 31/12/2016 Exercício social 31/12/2015

Lucro líquido retido 0,00 107.839.691,66 319.057.730,81

Dividendo distribuído total 0,00 35.946.230,55 106.380.904,11

Taxa de retorno em relação ao patrimônio líquido do emissor (%)

0,000000 2,500000 7,600000

PÁGINA: 14 de 390


3.6 - Declaração de dividendos à conta de lucros retidos ou reservas

Não houve dividendos declarados a conta de lucros retidos ou reservas constituídas nos

exercícios sociais encerrados em 31/12/2017, 31/12/2016 e 31/12/2015.

PÁGINA: 15 de 390


31/12/2017 4.036.038.726,12 Índice de Endividamento 63,40490285

3.7 - Nível de endividamento

Exercício Social Soma do Passivo Circulante e Não

Circulante

Tipo de índice Índice de endividamento

Descrição e motivo da utilização de outro índice

PÁGINA: 16 de 390


Empréstimo Garantia Real 106.133.136,24 24.863.376,98 36.165.679,96 28.107.803,45 195.269.996,63

Títulos de dívida Quirografárias 380.623.133,84 47.870.172,37 19.994.517,92 0,00 448.487.824,13

Empréstimo Quirografárias 1.060.027,90 342.841.510,44 0,00 0,00 343.901.538,34

Títulos de dívida Garantia Real 0,00 0,00 43.200.000,00 0,00 43.200.000,00

Financiamento Garantia Real 774.468.745,27 705.961.273,64 46.786.231,42 0,00 1.527.216.250,33

Total 1.262.285.043,25 1.121.536.333,43 146.146.429,30 28.107.803,45 2.558.075.609,43

Observação

3.8 - ObrigaçõesExercício social (31/12/2017)

Tipo de Obrigação Tipo de Garantia Outras garantias ou privilégios

Inferior a um ano Um a três anos Três a cinco anos Superior a cinco anos Total

PÁGINA: 17 de 390



O item 3.1, que trata de informações financeiras, tais como valor de patrimônio líquido, lucro líquido e

outros, sofreu alteração nas informações de períodos anteriores. Essa modificação, conforme explicada no

item 10.4, tem o objetivo de adequar as informações divulgadas às práticas contábeis vigentes.

O valor informado no item 3.7 deste Formulário de Referência como "MONTANTE TOTAL DA DÍVIDA, DE

QUALQUER NATUREZA" equivale ao somatório do passivo circulante e do passivo não circulante da

Companhia, conforme disposto no OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SEP/Nº05/2010.

Os valores informados no item 3.8 deste Formulário de Referência como "DÍVIDAS" equivalem ao

somatório dos empréstimos e financiamentos da Companhia, que no entendimento da administração

refletem de forma adequada o conceito de dívida.

A partir do 2T17, em função do término da parceria entre a Cyrela e a MAC, a auditoria da Companhia

interpretou que todos os projetos referentes a essa sociedade deixassem de ser reconhecidos via

consolidação e passassem a ser computados pelo método de equivalência patrimonial.

PÁGINA: 18 de 390


4.1 - Descrição dos fatores de risco

a. à Companhia.

A Companhia está exposta a riscos associados à incorporação imobiliária, construção e venda de

imóveis.

A Companhia se dedica à incorporação, construção e venda de empreendimentos residenciais e comerciais e

pretende continuar desenvolvendo tais atividades. Diversos riscos afetam, de modo geral, o mercado

imobiliário, tais como interrupções de suprimentos e volatilidade do preço dos materiais e equipamentos de

construção e outros insumos, mudanças na oferta e procura de empreendimentos em certas regiões, greves,

escassez de mão-de-obra qualificada e regulamentos ambientais e de zoneamento, entre outros.

A conjuntura econômica do país pode impactar diretamente a performance do setor, que sofre impacto

direto do nível de emprego e disponibilidade de renda das famílias, taxas de juros e disponibilidade de

crédito tanto para compradores como para financiamento às obras, além do nível de confiança das pessoas

como um todo, dado que a compra de imóvel exige que o comprador tenha, além de capacidade atual de

pagamento, confiança que a terá no futuro para honrar o pagamento do financiamento imobiliário.

Outros fatores, como regulamentação, também podem vir a impactar a viabilidade financeira dos nossos

projetos e, em um cenário onde não consigamos repassar esse possível impacto no preço de venda, seria

impossível continuar nossa operação.

Além disso, em conformidade com os contratos de venda celebrados, caso a entrega não seja realizada no

prazo de 180 dias a contar da data programada (exceto nos casos de força maior), a empresa pode estar

sujeita a multas. A Companhia não pode garantir que não estará sujeita a tais atrasos no futuro. Além disso,

conforme previsto no Código Civil, a Companhia presta garantia limitada ao prazo de cinco anos sobre

defeitos estruturais e pode vir a ser demandada com relação a tais garantias.

Os distratos, por sua vez, representam um grande risco à saúde financeira das empresas do setor. Conforme

visto ao longo dos anos de 2015, 2016 e 2017, principalmente, o volume no cancelamento de vendas do

setor como um todo subiu significativamente e diversas empresas, cada uma com sua particularidade,

enfrentaram diversos problemas. O efeito inicial do distrato impacta diretamente o nível de receita das

empresas e a geração de caixa uma vez que, além de reconhecer uma baixa num potencial recebível futuro,

as empresas têm sido obrigadas pela justiça a pagar de volta ao comprador quase que a totalidade do

montante pago pelo comprador. Desta forma, a rentabilidade do negócio fica altamente prejudicada, pois o

caixa não retorna à Companhia e o nível de lucro fica impactado devido a menor volume de receitas.

Atualmente, em 31 de maio de 2018, ainda não há uma regulamentação definida para o tratamento do

distrato, mas notícias na mídia especializada dão conta de que o assunto está sendo amplamente discutido

pelo governo federal a fim de encontrar uma solução saudável tanto para empresas como para

consumidores.

O crescimento futuro da Companhia poderá exigir capital adicional, que poderá não estar

disponível ou, caso disponível, poderá não ter condições satisfatórias.

As operações da Companhia exigem volumes significativos de capital de giro. A Companhia poderá ser

obrigada a levantar capital adicional, proveniente da venda de ações ou, em menor extensão, da venda de

títulos de dívida ou de empréstimos bancários, tendo em vista o crescimento e desenvolvimento futuros de

suas atividades. Não se pode assegurar a disponibilidade de capital adicional ou, se disponível, que terá

condições satisfatórias. A falta de acesso a capital adicional em condições satisfatórias pode restringir o

crescimento e desenvolvimento futuros de suas atividades, o que poderia prejudicar de maneira relevante

a sua situação financeira e os seus resultados operacionais.

PÁGINA: 19 de 390



A perda de membros da alta administração, ou a sua incapacidade de atrair e manter pessoal

adicional para integrá-la, pode ter um efeito adverso relevante sobre a sua situação financeira

e resultados operacionais.

A capacidade da Companhia de manter sua posição competitiva depende em larga escala dos serviços da

sua alta administração. Nem todas essas pessoas estão sujeitas a contrato de trabalho de longo prazo ou a

pacto de não concorrência. A Companhia não pode garantir que terá sucesso em atrair e manter pessoal

qualificado para integrar a sua alta administração. A perda dos serviços de qualquer dos membros da alta

administração, ou a incapacidade de atrair e manter pessoal adicional para integrá-la, pode causar um efeito

adverso relevante na sua situação financeira e nos seus resultados operacionais.

Caso as parcerias da Companhia não sejam bem sucedidas ou caso a Companhia não consiga

manter um bom relacionamento com os seus sócios ou parceiros, seus negócios e operações podem

ser afetados negativamente.

Além das parcerias já formadas atualmente, caso surjam novas oportunidades, a Companhia poderá

desenvolver novas parcerias com outras incorporadoras e construtoras com o objetivo de aumentar o

número de empreendimentos em que participa, reduzir custos de aquisição de terrenos e diversificar a sua

carteira de projetos. A manutenção de bom relacionamento com seus sócios/parceiros e com as

incorporadoras e construtoras parceiras é condição essencial para o sucesso dessas parcerias. A Companhia

não tem como assegurar que será capaz de manter o bom relacionamento com qualquer um de seus sócios

e parceiros. Também não tem como assegurar que suas parcerias serão bem sucedidas e produzirão os

resultados esperados. Problemas na manutenção de suas parcerias, bem como dificuldades de atender

adequadamente às necessidades de seus clientes em razão do insucesso das mesmas, poderão afetar

negativamente seus negócios, resultado operacional e financeiro e fluxo de caixa.

O valor de mercado do banco de terrenos da Companhia pode cair, o que poderá impactar

adversamente seu resultado operacional.

A Companhia mantém terrenos em estoque para parte de seus empreendimentos futuros. O valor de tais

terrenos poderá vir a cair significativamente entre a data de sua aquisição e a incorporação do

empreendimento ao qual se destina, em consequência das condições econômicas ou de mercado. A queda

do valor de mercado do banco de terrenos da Companhia pode afetar adversamente o resultado das vendas

dos empreendimentos aos quais se destinam, e, consequentemente, impactar de forma adversa os

resultados operacionais da Companhia.

A utilização de mão de obra terceirizada pode implicar na assunção de obrigações de natureza

trabalhista e previdenciária.

A Companhia e suas subsidiárias possuem um número reduzido de empregados próprios. A utilização de mão

de obra terceirizada por parte das subsidiárias, especialmente no que diz respeito à contratação de empreiteiras

e subempreiteiras, pode implicar na assunção de contingências de natureza trabalhista e previdenciária. A

assunção de tais contingências é inerente à contratação de terceiros, uma vez que pode ser atribuída às

subsidiárias, na condição de tomadoras de serviços de terceiros, a responsabilidade pelos débitos trabalhistas

e previdenciários dos empregados das empresas prestadoras de serviços. A Companhia, por sua vez, pode vir

a responder pelas eventuais contingências trabalhistas e previdenciárias relativas às suas subsidiárias,

independentemente de ser assegurado à Companhia e as subsidiárias o direito de ação de regresso contra as

empresas prestadoras de serviços. A ocorrência de eventuais contingências é de difícil previsão e quantificação,

e se vierem a se consumar poderão afetar adversamente a situação financeira e os resultados da Companhia.

PÁGINA: 20 de 390



As pressões de custos de obras e alterações em orçamentos podem causar complementos de

custos que alteram a rentabilidade dos projetos e consequentemente da Companhia.

A Companhia pode incorrer em custos adicionais de construção que ultrapassem o orçamento original,

principalmente em função de (i) aumento de custos de materiais, (ii) aumento de custo de mão de obra, (iii)

queda de produtividade e (iv) aumento de taxas de juros. Esses fatores de risco podem resultar em aumento

de custos não refletidos no Índice Nacional de Custo da Construção – INCC, não sendo possível, portanto,

repassá-los aos clientes finais da Companhia.

O valor dos imóveis comercializados pode variar e ter efeitos sobre a garantia de contas a

receber em ambiente econômico desfavorável.

A Companhia controla seus índices de inadimplência da carteira, assim como mantém uma política de crédito

robusta que busca avaliar o risco de crédito de seus clientes no momento da venda e monitorar a qualidade

da carteira do cliente para que possam realizar o pagamento integral até a entrega da unidade, por quitação

ou repasse bancário. Para tanto, são observados diversos critérios, tais como o valor pago até a entrega da

unidade, o comprometimento de renda, qualidade de crédito perante mercado, entre outros.

Um ambiente econômico desfavorável pode impactar a realização do repasse bancário e aumentar a

quantidade de rescisões contratuais. Os contratos de vendas celebrados pela Companhia preveem a retenção

de valores pagos por desistência da compra. Contudo, a tendência de decisões recentes do poder judiciário

brasileiro em relação à rescisão dos contratos de compra e venda imobiliária é no sentido de obrigar as

empresas do setor a devolver aos compradores quase que a totalidade dos montantes pagos pelo imóvel objeto

de rescisão, o que pode gerar impactos financeiros negativos para a Companhia, que, além do eventual

desembolso de tais montantes, poderá reconhecer baixa em potenciais recebíveis futuros.

Os interesses dos diretores e, em alguns casos excepcionais, dos empregados da Companhia

podem ficar excessivamente vinculados à cotação das suas ações, uma vez que lhe são

outorgadas opções de compra ou de subscrição de ações de emissão da Companhia.

A Companhia possui Planos de Opção de Compra ou de Subscrição de Ações da Companhia, com os quais

busca estimular a melhoria na sua gestão e a permanência de seus executivos, visando ganhos pelo

comprometimento com os resultados de longo prazo e o desempenho de curto prazo. O fato de seus

diretores e empregados e os de suas sociedades controladas poderem receber opções de compra ou de

subscrição de ações de sua emissão a um preço de exercício inferior ao preço de mercado de suas ações

pode levar tais pessoas a ficarem com seus interesses excessivamente vinculados à cotação das ações da

Companhia, valorizando uma performance de curto prazo em detrimento de uma gestão sustentável, o que

pode causar um impacto negativo aos negócios da Companhia.

A volatilidade e falta de liquidez do mercado brasileiro de valores mobiliários poderão limitar

substancialmente a capacidade dos investidores investirem em ações da Companhia, e de

vendê-las pelo preço e na ocasião que desejarem.

O investimento em valores mobiliários negociados em mercados emergentes, tal como o Brasil, envolve,

com frequência, maior risco em comparação a outros mercados mundiais. O mercado de ações brasileiro é

significativamente mais concentrado do que maiores mercados de ações como, por exemplo, o dos Estados

Unidos. Isto significa que uma grande parte dos volumes negociados gira em torno de poucos papéis. Essas

características do mercado de capitais brasileiro poderão limitar substancialmente a capacidade dos

investidores de vender ações da Companhia pelo preço e na ocasião desejados, o que poderá ter efeito

substancialmente adverso nos preços das ações de emissão da Companhia.

O preço de mercado das ações de emissão da Companhia poderá flutuar por diversas razões, incluindo os

PÁGINA: 21 de 390



fatores de risco mencionados neste Formulário de Referência ou por motivos relacionados ao seu

desempenho.

b. a seu controlador, direto ou indireto, ou grupo de controle

Os interesses dos acionistas controladores da Companhia podem entrar em conflito com os interesses

dos investidores.

Os acionistas controladores da Companhia têm poderes para, entre outras coisas, eleger a maioria dos membros do

Conselho de Administração da Companhia e determinar o resultado de qualquer deliberação que exija aprovação de

acionistas, inclusive nas operações com partes relacionadas, reorganizações societárias, alienações, parcerias e a

época do pagamento de quaisquer dividendos futuros, observadas as exigências de pagamento do dividendo mínimo

obrigatório imposto pela Lei das Sociedades por Ações. Nesse sentido, os acionistas controladores da Companhia

poderão ter interesse em realizar aquisições, alienações, parcerias, buscar financiamentos ou operações similares

que podem entrar em conflito com os interesses dos demais investidores e acionistas não controladores da

Companhia.

c. aos acionistas da companhia

A Companhia poderá vir a precisar de capital adicional no futuro, através da emissão de valores

mobiliários, o que poderá resultar em uma diluição da participação do investidor em seu capital.

A Companhia poderá vir a ter que captar recursos adicionais no futuro através de operações de emissão

pública ou privada de ações ou valores mobiliários conversíveis em ações. Qualquer captação de recursos

através da distribuição pública de ações ou valores mobiliários conversíveis em ações pode ser realizada

com a exclusão do direito de preferência dos seus acionistas, incluindo os investidores de suas ações, o que

pode resultar na diluição da participação do referido investidor em seu capital.

d. às controladas e coligadas da Companhia

Os resultados da Companhia (holding) dependem dos resultados de suas subsidiárias, os quais

podem não estar disponíveis.

A Companhia controla diversas sociedades brasileiras do setor imobiliário. Sua capacidade de cumprir com as suas

obrigações financeiras e de pagar dividendos aos seus acionistas depende do fluxo de caixa e dos lucros das suas

subsidiárias, bem como da distribuição desses lucros, sob a forma de dividendos e/ou de juros sobre o capital próprio.

Algumas das suas subsidiárias são sociedades de propósito específico (“SPEs”), que foram constituídas pela

Companhia juntamente com outras incorporadoras e construtoras. Por força de entendimentos mantidos com seus

sócios nas SPEs, a Companhia mantém o controle das contas-movimento das SPEs, sendo que tais sociedades não

podem distribuir dividendos, exceto se todas as suas obrigações tenham sido integralmente pagas ou se os sócios

tenham decidido de forma diversa. Não há garantia de que tais recursos serão disponibilizados à Companhia ou de

que serão suficientes para o cumprimento das obrigações financeiras e para o pagamento de dividendos aos

acionistas da Companhia. A não disponibilização destes recursos ou sua insuficiência pode causar um efeito adverso

relevante na situação financeira e nos resultados operacionais da Companhia.

PÁGINA: 22 de 390



Participação da Companhia em SPEs poderá resultar em riscos adicionais.

Os investimentos da Companhia em SPEs com outros incorporadores imobiliários e construtoras incluem,

dentre outros, o risco de os sócios da Companhia enfrentarem dificuldades financeiras, inclusive falência.

De acordo com a legislação brasileira, a Companhia, na qualidade de sócia das SPEs, pode se tornar

responsável pelas obrigações das mesmas, especialmente com relação às obrigações de natureza tributária,

trabalhista, ambiental e de defesa do consumidor, o que pode afetá-la diretamente. Além disso, seus

interesses econômicos e comerciais podem ser divergentes daqueles dos sócios, o que poderá demandar

investimentos e serviços adicionais para a Companhia, afetando adversamente seus resultados.

e. aos fornecedores da companhia

O atraso ou falta de pagamento, pela Companhia, de seus fornecedores, inclusive em razão de eventuais

dificuldades financeiras da Companhia, podem resultar em atrasos de obras. Tais fatos podem afetar

adversamente as atividades da Companhia, pois atrasos de obras estão sujeitos a multas e sanções pela

legislação vigente, além de potenciais distratos de unidades vendidas.

f. aos clientes da Companhia

A falta de disponibilidade de recursos para obtenção de financiamento e/ou um aumento das

taxas de juros podem prejudicar a capacidade ou disposição de compradores de imóveis em

potencial para financiar suas aquisições.

A falta de disponibilidade de recursos no mercado para a obtenção de financiamento e/ou um aumento das

taxas de juros podem prejudicar a capacidade ou disposição de compradores em potencial para financiar

suas aquisições. Consequentemente, tal fato poderia causar uma redução da demanda pelos imóveis

residenciais e comerciais incorporados pela Companhia, bem como incorporações de loteamentos, afetando

adversamente de forma significativa sua condição financeira e seus resultados operacionais.

A Companhia está sujeita a riscos normalmente associados à concessão e à inadimplência de

financiamentos.

A Companhia, ocasionalmente, concede financiamentos aos compradores das unidades dos seus

empreendimentos residenciais baseados nos termos de contratos de venda a prazo, os quais preveem, via

de regra, ajuste pelo Índice Nacional de Custo da Construção – INCC durante as obras e taxa de juros de

12,0% ao ano mais IGP-M após a concessão do Habite-se.

A Companhia está sujeita aos riscos normalmente associados à concessão de financiamentos, incluindo risco

de aumento nas taxas de inflação, risco de falta de pagamento do principal e juros e risco de aumento do

custo dos recursos captados, podendo todos esses fatores prejudicar seu fluxo de caixa.

Além disso, nos termos da legislação brasileira, em caso de inadimplemento ocorrido após a entrega da

unidade adquirida a prazo, a ação de cobrança tendo por objeto os valores devidos e a retomada da unidade

do comprador inadimplente, de modo geral levam pelo menos dois anos até a obtenção de sentença

transitada em julgado.

Portanto, caso o comprador venha a se tornar inadimplente, não se pode garantir que a Companhia será

capaz de reaver o valor total do saldo devedor de qualquer contrato de venda a prazo, o que poderia ter

um efeito material adverso na sua condição financeira e nos seus resultados operacionais.

PÁGINA: 23 de 390



Adicionalmente, a Companhia e as demais empresas do setor captam recursos a diferentes taxas e indexadores

e podem não conseguir repassar aos seus clientes tais condições de remuneração, de modo a vir a conceder

financiamentos com indexadores diferentes. O descasamento de taxas e prazo entre a captação de recursos e os

financiamentos concedidos poderá vir a afetar o fluxo de caixa e desempenho financeiro da Companhia.

g. aos setores da economia nos quais a Companhia atue

O setor imobiliário no Brasil é altamente competitivo, sendo que a Companhia pode perder sua

posição no mercado em certas circunstâncias.

O setor imobiliário no Brasil é altamente competitivo e fragmentado, não existindo grandes barreiras que restrinjam

o ingresso de novos concorrentes no mercado. Os principais fatores competitivos no ramo de incorporações

imobiliárias incluem disponibilidade e localização de terrenos, preços, financiamento, projetos, qualidade, reputação

e parcerias com incorporadores.

Uma série de incorporadores residenciais e companhias de serviços imobiliários concorrem com a Companhia (i) na

aquisição de terrenos, (ii) na tomada de recursos financeiros para incorporação, e (iii) na busca de compradores e

locatários em potencial. Outras companhias, inclusive estrangeiras, em alianças com parceiros locais, podem passar

a atuar ativamente na atividade de incorporação imobiliária no Brasil nos próximos anos, aumentando ainda mais a

concorrência, especialmente nos segmentos econômico e supereconômico, devido ao grande potencial de

crescimento. Ademais, alguns dos concorrentes poderão ter acesso a recursos financeiros em melhores condições

que a Companhia e, consequentemente, estabelecer uma estrutura de capital mais adequada às pressões de

mercado, principalmente em períodos de instabilidade no mercado imobiliário.

Na medida em que um ou mais dos concorrentes da Companhia iniciem uma campanha de marketing ou

venda bem-sucedida e, em decorrência disso, suas vendas aumentem de maneira significativa, as atividades

da Companhia podem vir a ser afetadas adversamente de maneira relevante. Se a Companhia não for capaz

de responder a tais pressões de modo tão imediato e adequado quanto os seus concorrentes, sua situação

financeira e resultados operacionais podem vir a ser prejudicados de maneira relevante.

O setor imobiliário poderá estar sujeito a crises de liquidez que reduzam as disponibilidades de

financiamento.

As empresas do setor imobiliário, inclusive a Companhia, dependem de uma série de fatores que estão além

de seu controle para a construção e a incorporação de projetos imobiliários. Esses fatores incluem a

disponibilidade de recursos no mercado para a aquisição de terrenos e a construção. Qualquer escassez nos

recursos de mercado poderá reduzir a capacidade de vendas da Companhia devido às dificuldades na

obtenção de crédito para aquisição de terrenos ou para o financiamento da construção.

h. à regulação dos setores em que a Companhia atue

As atividades da Companhia estão sujeitas a extensa regulamentação, o que pode vir a

aumentar o seu custo e limitar seu desenvolvimento ou de outra forma afetar adversamente as

suas atividades.

O setor imobiliário brasileiro está sujeito a extensa regulamentação relativa a edificações e zoneamento,

expedida por diversas autoridades federais, estaduais e municipais, que afetam a aquisição de terrenos e

as atividades de incorporação imobiliária e construção, através de regras de zoneamento e necessidade de

obtenção de licenças, bem como a leis e regulamentos relativos à proteção ao consumidor. A Companhia é

PÁGINA: 24 de 390



obrigada a obter aprovação de várias autoridades governamentais para desenvolvimento de sua atividade

de incorporação imobiliária, podendo novas leis ou regulamentos serem aprovados, implementados ou

interpretados de modo a afetar adversamente seus resultados operacionais.

Suas operações também estão sujeitas a leis e regulamentos ambientais federais, estaduais e municipais.

Essas leis ambientais podem acarretar atrasos, fazer com que a Companhia incorra em custos significativos

para cumpri-las e influenciar em outros custos adicionais que a Companhia possa vir a ter, assim como

podem proibir ou restringir severamente a atividade de incorporação e construção residencial e comercial

em regiões ou áreas ambientalmente sensíveis.

As leis que regem o setor imobiliário brasileiro, assim como as leis ambientais, tendem a se tornar mais restritivas e

qualquer aumento de restrições pode afetar adversamente e de maneira relevante os resultados operacionais da

Companhia.

O aumento de alíquotas de tributos existentes ou a criação de novos tributos durante o prazo

em que seus contratos de venda estejam em vigor poderão prejudicar de maneira relevante a

situação financeira e os resultados operacionais da Companhia.

O Governo Federal tem o poder para aumentar ou reduzir alíquotas de tributos, criar novos tributos e modificar o

regime de tributação em vigor. Essas alterações ou criações de novos tributos incidentes na compra e venda de

imóveis enquanto seus contratos de venda estejam em vigor podem impactar a situação financeira e os resultados

operacionais e financeiros da Companhia de maneira relevante, na medida em que a Companhia não possa alterá-

los a fim de repassar tais aumentos de custos aos seus clientes. Além disso, a majoração de tributos já existentes

ou a criação de novos tributos incidentes na compra e venda de imóveis que sejam repassados aos clientes da

Companhia podem vir a aumentar o preço final dos produtos da Companhia, reduzindo, dessa forma, a demanda

por seus produtos ou afetando suas margens, inclusive no que se refere a sua rentabilidade.

Modificações nas práticas contábeis adotadas no Brasil podem afetar adversamente os

resultados da Companhia.

A Lei nº 11.941/09 tem, principalmente, o objetivo de atualizar a legislação societária brasileira para possibilitar o

processo de convergência das Práticas Contábeis Adotadas no Brasil com aquelas constantes no IFRS e permitir que

novas normas e procedimentos contábeis, emitidos por entidade que tenha por objeto o estudo e a divulgação de

princípios, normas e padrões de contabilidade e de auditoria, sejam adotados, no todo ou em parte, pela CVM.

As práticas contábeis alteradas para adequação ao padrão IFRS foram normatizadas através de uma série de

orientações técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Técnicos (“CPC”) e foram devidamente aprovadas

pela CVM.

A convergência para o IFRS foi realizada pela Companhia, tomando por base o período inicial de 01 de janeiro de

2009, sem ter sido gerado impacto no resultado ou nas suas operações até a presente data.

O processo de convergência é contínuo e atualmente há assuntos relacionados ao controle na venda de unidades

imobiliárias sendo analisados pelo International Financial Reporting Interpretation Committee (IFRIC). Os resultados

dessa análise podem fazer com que a Companhia tenha que revisar suas práticas contábeis relacionadas ao

reconhecimento de receitas, o que pode ocasionar possíveis efeitos em seu resultado contábil, incluindo impactos

nas bases de distribuição de dividendos.

PÁGINA: 25 de 390



Atuação nos segmentos econômicos

A atuação da Companhia e o seu crescimento dentro do segmento “Super Econômico” está relativamente ligada ao

programa habitacional do Governo Federal, o “Minha Casa, Minha Vida”. Qualquer decisão que suspenda, interrompa

ou altere significativamente as regras do programa pode afetar o desempenho da Companhia nesse segmento.

i. Aos países estrangeiros em que a companhia possua operação

Atualmente a Companhia não possui nenhuma operação em outros países que não o Brasil.

j. A questões socioambientais

Os principais riscos ambientais aos quais a Companhia está exposta são riscos de escassez de recursos hídricos e de

racionamento de energia. Em caso de falta de água nos canteiros de suas obras, a Companhia costuma contratar

caminhões pipa para suprir suas necessidades.

A Companhia realiza um trabalho muito importante de Responsabilidade Social desde 2010 quando fundou o

Instituto Cyrela (“IC”) e colabora anualmente com uma verba de 1% do lucro líquido da Companhia como doação

ao IC.

O objetivo do IC nasceu da vontade de melhorar a vida dos operários e de suas famílias por meio da educação e

qualificação profissional, pois acreditamos que isso transforma a vida das pessoas. Além disso, internamente na

Companhia é muito presente a cultura do voluntariado e muitos funcionários se envolvem em uma série de iniciativas

do IC.

O IC promove uma série de cursos e programas (alfabetização dos operários, cônjuges e filhos dos operários) e,

para aqueles filhos que tiverem maior interesse, diversos cursos de captação são oferecidos e muitos deles passam

a trabalhar nas nossas obras posteriormente. Isso gera valor tanto para o jovem, que recebe uma oportunidade que

dificilmente teria, quanto para a empresa que forma um profissional nos moldes das necessidades das suas obras.

No que se refere à responsabilidade ambiental, a Companhia tem uma série de iniciativas bem-sucedidas, mas isso

se restringe ao ambiente que a Companhia pode controlar. Como o setor de construção civil é extremamente

pulverizado e fragmentado, há uma série de prestadores de serviços que podem se desviar daquilo que pensamos

ser adequado. Há um trabalho sério de mapeamento de todos os prestadores de serviços e estes precisam,

obrigatoriamente, passar um processo de “due dilligence” antes que qualquer contrato seja assinado e a maneira

como essas pequenas empresas são gerenciadas no seu dia-a-dia são levadas em consideração. Como exemplos de

ações bem sucedidas de sustentabilidade, temos:

i. A Companhia investe na gestão de resíduos de todas as suas obras desde 2005. Em 2003, a empresa

participou do grupo-piloto do Programa de Gestão Ambiental de Resíduos em Canteiros de Obras

promovido pelo Sinduscon – SP (Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo). Com

isto tornou-se uma das construtoras pioneiras na implantação de gestão de resíduos em obras;

ii. A gestão de resíduos da Companhia tem como objetivo conscientizar todos os colaboradores quanto à

importância da preservação do meio ambiente, atendendo as exigências legais. Os processos utilizados

são integrados ao sistema de gestão da qualidade, consolidado há anos na Companhia. Os resíduos que

não podem ser evitados devem estar em condições de reutilização ou reciclagem. Ao final do processo, o

que precisar realmente ser descartado tem sua destinação compromissada; e

iii. Não pode ser aplicado em todas as obras, apenas nas obras de maior porte. Foi desenvolvida uma técnica

para reaproveitamento de resíduos de gesso que, após passarem por um processo específico, se tornam

aptos para serem reutilizados para outras finalidades dentro da própria obra.

PÁGINA: 26 de 390


4.2 - Descrição dos principais riscos de mercado

Assim como outros agentes de mercado e, adicionalmente aos fatores de risco citados anteriormente no

item 4.1 deste Formulário de Referência, a Companhia está suscetível a riscos provenientes da conjuntura

econômica de mercado no qual a Companhia está inserida, os quais são citados abaixo.

Considerando-se o longo período para a conclusão de um projeto, a Companhia pode enfrentar

desaquecimento econômico, aumento nas taxas de juros, variações cambiais e instabilidade

política que podem afetar sua capacidade de concluir projetos com sucesso.

Um projeto de incorporação imobiliária pode levar até aproximadamente 48 meses para ser finalizado (prazo de

construção, que pode variar a depender da complexidade do projeto), dependendo do tipo de produto. Durante

esse período, poderá haver incertezas econômicas consideráveis, como desaquecimento econômico, aumento

nas taxas de juros, variações cambiais e instabilidade política que podem resultar em efeitos adversos nos hábitos

do consumidor, nos custos de construção, na disponibilidade de mão de obra e materiais, bem como outros

fatores que afetam a Companhia, assim como ao mercado imobiliário em geral.

Despesas significativas associadas aos investimentos imobiliários, como custos de manutenção, custos de

construção e pagamento de dívidas, geralmente não poderão ser reduzidas caso mudanças na economia causem

uma redução nas receitas provenientes dos produtos da Companhia. Embora as condições do mercado imobiliário

tenham, de um modo geral, sido favoráveis, a demanda contínua por seus empreendimentos depende de

expectativas a longo prazo em termos de crescimento econômico e emprego. Em particular, se a taxa de

crescimento da economia diminuir ou caso ocorra recessão na economia, a rentabilidade da Companhia pode ser

adversamente afetada.

O Governo Federal exerceu e continua a exercer influência significativa sobre a economia

brasileira. Essa influência, bem como a conjuntura econômica e política brasileira, podem

causar um efeito adverso relevante nas atividades e no preço de mercado das ações da

Companhia.

O Governo Federal frequentemente intervém na economia do País e ocasionalmente realiza modificações

significativas em suas políticas e normas. As medidas tomadas pelo Governo Federal para controlar a inflação,

além de outras políticas e normas, frequentemente implicam em alterações das taxas de juros, mudança das

políticas fiscais, controle de preços, desvalorização cambial, controle de capital e limitação às importações, entre

outras medidas. As atividades da Companhia, sua situação financeira e resultados operacionais poderão ser

prejudicados de maneira relevante por tais modificações.

A incerteza quanto à implementação de mudanças por parte do Governo Federal nas políticas ou normas que

venham a afetar esses ou outros fatores no futuro pode contribuir para a incerteza econômica no Brasil e para

aumentar a volatilidade do mercado brasileiro de valores mobiliários e dos valores mobiliários emitidos no exterior

por companhias brasileiras. Sendo assim, tais incertezas e outros acontecimentos futuros na economia brasileira

poderão prejudicar as atividades da Companhia, seus resultados operacionais e o valor de mercado de suas ações.

PÁGINA: 27 de 390



A inflação e os esforços do Governo Federal de combate à inflação podem contribuir

significativamente para a incerteza econômica no Brasil, podendo prejudicar as atividades da

Companhia e o valor de mercado das suas ações.

No passado, o Brasil registrou índices de inflação extremamente altos. A inflação e algumas medidas

tomadas pelo Governo Federal no intuito de controlá-la, combinada com a especulação sobre eventuais

medidas governamentais a serem adotadas, tiveram efeito negativo significativo sobre a economia brasileira,

contribuindo para a incerteza econômica existente no Brasil e para o aumento da volatilidade do mercado

de valores mobiliários brasileiro.

Futuras medidas do Governo Federal, inclusive redução das taxas de juros, intervenção no mercado de

câmbio e ações para ajustar ou fixar o valor do real poderão desencadear aumento de inflação. Se o Brasil

experimentar inflação elevada no futuro, talvez a Companhia não seja capaz de reajustar os preços que

cobra de seus clientes para compensar os efeitos da inflação sobre a sua estrutura de custos, o que pode

aumentar seus custos e diminuir sua margem operacional líquida.

A instabilidade cambial pode prejudicar a economia brasileira, bem como o preço de mercado

das ações da Companhia.

Em decorrência de diversas pressões, a moeda brasileira sofreu desvalorizações em relação ao dólar e outras

moedas fortes ao longo das últimas décadas. Durante todo esse período, o Governo Federal implementou diversos

planos econômicos e utilizou diversas políticas cambiais, incluindo desvalorizações repentinas, minidesvalorizações

periódicas (durante as quais a frequência dos ajustes variou de diária a mensal), sistemas de mercado de câmbio

flutuante, controles cambiais e mercado de câmbio duplo. De tempos em tempos, houve flutuações significativas

da taxa de câmbio entre o real e o dólar e outras moedas.

As desvalorizações do real em relação ao dólar podem criar pressões inflacionárias adicionais no Brasil e acarretar

aumentos das taxas de juros, podendo afetar de modo negativo a economia brasileira como um todo e prejudicar

tanto situação financeira da Companhia como seus resultados operacionais, além de restringir o acesso aos

mercados financeiros internacionais e determinar intervenções governamentais, inclusive por meio de políticas

recessivas. Além disso, a desvalorização do real em relação ao dólar americano poderia levar à redução do

consumo, a pressões deflacionárias e a um menor crescimento da economia de modo geral.

Por outro lado, a valorização do real em relação ao dólar americano e a outras moedas estrangeiras poderia

resultar na piora da balança comercial brasileira, bem como refrear o crescimento baseado nas exportações.

Dependendo das circunstâncias, a desvalorização ou a valorização do real podem ter um efeito substancial e

negativo no crescimento da economia brasileira, bem como nos negócios da Companhia, sua situação financeira

e resultados operacionais.

Acontecimentos e a percepção de riscos em outros países, sobretudo nos EUA e em países de

economia emergente, podem prejudicar o valor de mercado dos valores mobiliários brasileiros,

PÁGINA: 28 de 390



inclusive das ações da Companhia.

O preço de mercado de valores mobiliários de emissão de companhias brasileiras é influenciado, em

diferentes graus, pelas condições econômicas e de mercado de outros países, incluindo países da América

Latina e países de economia emergente. A reação dos investidores aos acontecimentos nesses outros países

pode causar um efeito adverso sobre o preço de mercado dos valores mobiliários de companhias brasileiras.

Risco de Taxa de Juros

Os resultados financeiros da Companhia são influenciados por variações nas taxas de juros, uma vez que

essas variações têm impacto: (i) sobre as vendas dos imóveis e os repasses dos clientes aos bancos;

(ii) sobre despesas de juros incorridas com instrumentos de dívida remuneradas a taxas de juros variáveis,

(iii) sobre contratos de compra e venda indexados a taxas de juros variáveis; e (iv) sobre as receitas de

juros geradas dos nossos saldos de caixa e investimento.

Em relação ao endividamento da Companhia, em 31 de dezembro de 2017, a Companhia possuía R$ 2,6

bilhões em dívidas. O saldo de financiamentos em moeda nacional, que se refere integralmente a

financiamentos à construção pelo Sistema Financeiro da Habitação (SFH), representava 60% do total da

dívida (sem juros a pagar) ou R$ 1,5 bilhões. O financiamento à construção tomado com o SFH é remunerado

a taxa média ponderada de TR + 9,2% a.a. O montante restante da dívida total é indexado a taxas flutuantes

de juros indexadas ao CDI e, desta forma, à medida que o CDI se altera (para cima ou para baixo), a

Companhia experimenta um impacto direto em suas despesas financeiras.

PÁGINA: 29 de 390


4.3 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos e relevantes

Até 31 de dezembro de 2017, a Companhia e suas controladas não eram parte em processos judiciais,

administrativos ou arbitrais, que não estivessem sob sigilo e que fossem relevantes.

4.3.1. Indicar o valor total provisionado, se houver, dos processos descritos no item 4.3

Não aplicável, tendo em vista que, até 31 de dezembro de 2017, a Companhia e suas controladas não

eram parte em processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estivessem sob sigilo e que fossem

relevantes.

PÁGINA: 30 de 390


4.4 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos cujas partes contrárias sejam

administradores, ex-administradores, controladores, ex-controladores ou investidores

Até 31 de dezembro de 2017, não havia processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estivessem

sob sigilo, em que a Companhia ou suas controladas fossem parte e cujas partes contrárias fossem

administradores ou ex-administradores, controladores ou ex-controladores ou investidores da Companhia

ou de suas controladas.

4.4.1. Indicar o valor total provisionado, se houver, dos processos descritos no item 4.4

Não aplicável, tendo em vista que, até 31 de dezembro de 2017, a Companhia e suas controladas não eram

parte em processos cujas partes contrárias fossem administradores, ex-administradores, controladores, ex-

controladores ou investidores da Companhia ou de suas controladas.

PÁGINA: 31 de 390


4.5 - Processos sigilosos relevantes

Até 31 de dezembro de 2017, não havia processos sigilosos relevantes em que a Companhia ou suas

controladas fossem parte.

PÁGINA: 32 de 390


4.6 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais repetitivos ou conexos, não sigilosose relevantes em conjunto

Até 31 de dezembro de 2017, a Companhia e suas controladas não eram parte em processos judiciais,

administrativos ou arbitrais repetitivos ou conexos, baseados em fatos e causas jurídicas semelhantes, que

não estivessem sob sigilo e que em conjunto fossem relevantes.

4.6.1. Indicar o valor provisionado, se houver, dos processos descritos no item 4.6.

Não aplicável, tendo em vista que, até 31 de dezembro de 2017, a Companhia e suas controladas não eram

partes em processos judiciais, administrativos ou arbitrais repetitivos ou conexos que, em conjunto, fossem

considerados relevantes.

PÁGINA: 33 de 390


4.7 - Outras contingências relevantes

Empreendimento Grand Parc Residencial Resort

Em maio de 2017, a Companhia firmou acordos individuais com os condôminos do “Grand Parc Residencial

Resort”, empreendimento imobiliário incorporado pela sócia da Companhia, Vix One Empreendimentos

Imobiliários SPE Ltda., e construído pela Incortel Incorporações e Construções Ltda., que têm como objetivo

a (i) reconstrução da área externa de lazer que estava danificada e o reforço das estruturas, de modo a

entregar aos condôminos o empreendimento em plenas condições de habitabilidade e segurança, e (ii)

pagamento de valores a título indenizatório aos condôminos.

Os gastos da Companhia envolvidos na celebração de tais acordos foram estimados em, aproximadamente,

R$ 130.000.000,00 (cento e trinta milhões de reais), a serem desembolsados ao longo de 2 (dois) anos,

conforme divulgado em Fato Relevante no dia 22 de maio de 2017.

PÁGINA: 34 de 390


4.8 - Regras do país de origem e do país em que os valores mobiliários estão custodiados

Não aplicável, tendo em vista que a Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações é uma

companhia nacional e suas ações são custodiadas no Brasil.

PÁGINA: 35 de 390


5.1 - Política de gerenciamento de riscos

a. se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos, destacando,

em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso negativo, as

razões pelas quais o emissor não adotou uma política

A Companhia não possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos, pois entende que os

mecanismos e procedimentos internos gestão de riscos adotados pela administração da Companhia, com

atribuições e funções de competências hierárquicas entre diversas áreas e departamentos da Companhia,

são suficientes para monitorar, mitigar e controlar os principais fatores de risco que atingem a Companhia.

Nesse sentido, a administração da Companhia tem como prática a análise constante dos riscos aos quais a

Companhia está exposta e que possam afetar seus negócios, situação financeira e os resultados das suas

operações de forma adversa. Adotando modernas práticas de governança corporativa, baseadas em

princípios que privilegiam a transparência e o respeito a todos os públicos relacionados, a Companhia baseia

seus modelos de gestão de negócios e de acompanhamento e prescrição de contas em rígidos princípios

éticos, estabelecendo as condições para manutenção de um relacionamento de longo prazo com seus

investidores.

A Companhia informa que está constantemente monitorando os fatores de risco que a atingem de modo a

definir eventuais tratamentos aplicáveis à mitigação dos mesmos, e que poderá formalizar no futuro uma

política consolidada de gerenciamento de riscos, caso julgue necessário.

Por fim, a Companhia informa que conta com um canal de denúncias destinado a acolher opiniões, críticas,

reclamações e denúncias das partes interessadas conforme descrito no item 5.4 do Formulário de

Referência. Tal canal deve ter a necessária independência e, em todos os casos, garantir a confidencialidade

de seus usuários.

b. os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos, quando houver,

incluindo:

i. os riscos para os quais se busca proteção

A administração da Companhia adota diversas medidas e procedimentos para monitorar os riscos

identificados no item 4.1 deste Formulário de Referência. O gerenciamento de riscos da Companhia tem por

base a proteção a eventos não controlados, principalmente decorrentes de cenários macroeconômicos,

proporcionando alternativas para terceirizar ou assumi-los desde que as variáveis sejam monitoráveis.

Especificamente quanto aos riscos mais significativos mencionados pela Companhia no item 4.1 deste

Formulário de Referência, levando-se em conta a relação entre probabilidade versus impacto estabelecida

pela administração, destacam-se as abordagens e práticas adotadas pela administração da Companhia que

estão identificadas abaixo, no subitem “ii” da letra “b” deste item 5.1.

PÁGINA: 36 de 390



Entre os principais riscos para os quais se busca proteção, temos: (i) O crescimento futuro da Companhia

poderá exigir capital adicional, que poderá não estar disponível ou, caso disponível, poderá não ter condições

satisfatórias, (ii) a perda de membros da alta administração, ou a sua incapacidade de atrair e manter

pessoal adicional para integrá-la, pode ter um efeito adverso relevante sobre a sua situação financeira e

resultados operacionais, (iii) as pressões de custos de obras e alterações em orçamentos podem causar

complementos de custos que alteram a rentabilidade dos projetos e consequentemente da Companhia, (iv)

os interesses dos acionistas controladores da Companhia podem entrar em conflito com os interesses dos

investidores, (v) a Companhia está sujeita a riscos normalmente associados à concessão e à inadimplência

de financiamentos, (vi) as atividades da Companhia estão sujeitas à extensa regulamentação, o que pode

vir a aumentar o seu custo e limitar seu desenvolvimento ou de outra forma afetar adversamente as suas

atividades, (vii) o aumento das alíquotas de tributos existentes ou a criação de novos tributos durante o

prazo em que os seus contratos de venda estejam em vigor poderão prejudicar de maneira relevante a

situação financeira e os resultados operacionais da Companhia e (viii) modificações nas práticas contábeis

adotadas no Brasil podem afetar adversamente os resultados da Companhia.

ii. os instrumentos utilizados para proteção

A Companhia utiliza os seguintes instrumentos para proteção e mitigação dos riscos abaixo identificados:

O crescimento futuro da Companhia poderá exigir capital adicional, que poderá não estar disponível ou,

caso disponível, poderá não ter condições satisfatórias.

A Companhia conta com Comitê Financeiro, que opina sobre as propostas relativas à modificação do capital

social, emissão de debêntures, distribuição de dividendos, destinação dos lucros, aquisição de empresas,

abertura e fechamento de afiliadas no Brasil ou no Exterior, reorganização societária (incorporação, fusão,

cisão ou transformação) e questões tributárias.

A perda de membros da alta administração, ou a sua incapacidade de atrair e manter pessoal adicional para

integrá-la, pode ter um efeito adverso relevante sobre a sua situação financeira e resultados operacionais.

A Companhia conta com Comitê de Pessoas e Desenvolvimento Organizacional, que analisa a remuneração

global da Cyrela, acompanha e avalia o processo de planejamento sucessório das posições chaves da

Companhia, avalia a eficácia do processo de retenção de talentos na Companhia, desenvolvimento de

liderança, avaliação de executivos e programas de treinamento.

As pressões de custos de obras e alterações em orçamentos podem causar complementos de custos que

alteram a rentabilidade dos projetos e consequentemente da Companhia.

A Companhia conta com Departamento de Planejamento e Orçamento, responsável por avaliar o

desempenho da execução de obras no que tange não somente a custos, mas também a prazos.

Os interesses dos acionistas controladores da Companhia podem entrar em conflito com os interesses dos

PÁGINA: 37 de 390



investidores.

A Companhia conta com Comitê Financeiro, que avaliar com independência eventuais conflitos de interesses

relevantes envolvendo acionistas, conselheiros, diretores, gestores, auditores e outros.

A Companhia está sujeita a riscos normalmente associados à concessão e à inadimplência de financiamentos.

A Companhia conta com o Comitê Financeiro, que identifica e avalia os riscos associados à concessão e à

inadimplência de financiamentos.

As atividades da Companhia estão sujeitas a extensa regulamentação, o que pode vir a aumentar o seu

custo e limitar seu desenvolvimento ou de outra forma afetar adversamente as suas atividades.

A Companhia conta com o Comitê Financeiro, que analisa as contingências levantadas em inspeções de

órgãos reguladores e fiscalizadores.

O aumento de alíquotas de tributos existentes ou a criação de novos tributos durante o prazo em que seus

contratos de venda estejam em vigor poderão prejudicar de maneira relevante a situação financeira e os

resultados operacionais da Companhia.

A Companhia conta com Comitê Financeiro, que opina sobre as propostas relativas à modificação do capital

social, emissão de debêntures, distribuição de dividendos, destinação dos lucros, aquisição de empresas,

abertura e fechamento de afiliadas no Brasil ou no Exterior, reorganização societária (incorporação, fusão,

cisão ou transformação) e questões tributárias.

Modificações nas práticas contábeis adotadas no Brasil podem afetar adversamente os resultados da

Companhia.

A Companhia conta com Comitê Financeiro, que trata com os auditores independentes mudanças ou

manutenção de princípios contábeis.

iii. a estrutura organizacional de gerenciamento de riscos

Embora não haja uma política de gerenciamento de riscos formalizada pela Companhia, a administração da

Companhia se reúne periodicamente para acompanhar, analisar e avaliar o desempenho de seus ativos e

os riscos da Companhia, de modo a definir eventuais tratamentos aplicáveis à mitigação dos mesmos.

Cabe à administração da Companhia monitorar a qualidade e integridade dos mecanismos de controles

internos da Companhia, deliberando sobre e supervisionando a execução das recomendações de

aprimoramento de políticas, práticas e procedimentos que entender necessárias.

Ainda, a Companhia possui Comitê de Pessoas e Desenvolvimento Organizacional, Comitê de Estratégia e

Governança e Comitê Financeiro, compostos por membros do Conselho de Administração e da Diretoria da

Companhia, subordinados ao Conselho de Administração, que se dedicam à implementação das medidas e

PÁGINA: 38 de 390



procedimentos mitigatórios dos fatores de risco aos quais a Companhia está exposta, bem como na análise

da conjuntura econômica brasileira e mundial e de seus potenciais reflexos na posição financeira da

Companhia.

Vale ressaltar, ainda, que os diversos departamentos da Companhia, dentro de suas atribuições e funções

hierárquicas, são responsáveis por monitorar e mitigar os riscos relacionados à sua área e competência de

atuação, sendo que o controle e monitoramento de riscos realizado por cada departamento é diretamente

orientado e supervisionado pela administração da Companhia. Eventuais desvios são reportados para a

administração da Companhia, à qual cabe tomar as medidas para minimizar os impactos negativos.

c. a adequação da estrutura operacional e de controles internos para verificação da

efetividade da política adotada

A administração da Companhia entende que a estrutura operacional e controles internos adotados são

adequados para o acompanhamento dos riscos aos quais a Companhia está exposta.

Embora não haja uma política de gerenciamento de riscos formalizada, os riscos da Companhia são

monitorados pela administração da Companhia e pelos comitês mencionados no item b. acima, que avaliam,

verificam, supervisionam e observam, de forma contínua, se as práticas adotadas na condução das

atividades da Companhia estão adequadas aos controles internos estabelecidos, a fim de identificar

mudanças no nível de desempenho requerido ou esperado.

Ajustes de eventuais adaptações aos procedimentos de controles internos são realizados pela administração

da Companhia à medida que julgados necessários.

PÁGINA: 39 de 390


5.2 - Política de gerenciamento de riscos de mercado

a. se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de risco de mercado,

destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso

negativo, as razões pelas quais o emissor não adotou uma política

A Companhia não possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos de mercado, pois entende

que os mecanismos e procedimentos internos de gestão de riscos de mercado que são adotados pela

Companhia, com atribuições e funções de competências hierárquicas entre diversas áreas e departamentos

da Companhia (conforme estrutura organizacional abaixo descrita), de acordo com a orientação da

administração da Companhia, são suficientes para monitorar, mitigar e controlar os principais fatores de

risco de mercado que atingem a Companhia.

Nesse sentido, a estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos da Companhia tem como

prática a análise constante dos riscos de mercado aos quais a Companhia está exposta e que possam

afetar seus negócios, situação financeira e os resultados das suas operações de forma adversa. Adotando

modernas práticas de governança corporativa, baseadas em princípios que privilegiam a transparência e o

respeito a todos os públicos relacionados, a Companhia baseia seus modelos de gestão de negócios e de

acompanhamento e prescrição de contas em rígidos princípios éticos, estabelecendo as condições para

manutenção de um relacionamento de longo prazo com seus investidores.

A Companhia informa que está constantemente monitorando os fatores de risco de mercado que a atingem

de modo a definir eventuais tratamentos aplicáveis à mitigação dos mesmos, e que poderá formalizar no

futuro uma política consolidada de gerenciamento de riscos de mercado, caso julgue necessário.

b. se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de risco de mercado,

quando houver, incluindo

i. Riscos de mercado para os quais se busca proteção

Dentre os riscos mencionados no item 4.2 do Formulário de Referência, o risco de mercado mais significativo

a que a Companhia está exposta é o risco decorrente de oscilações nas taxas de juros. Considerando que

os resultados financeiros da Companhia são influenciados por variações nas taxas de juros, quaisquer

variações dessas taxas podem impactar: (i) as vendas dos imóveis e os repasses dos clientes aos bancos;

(ii) despesas de juros incorridas com instrumentos de dívida remuneradas a taxas de juros variáveis; (iii)

contratos de compra e venda indexados a taxas de juros variáveis; e (iv) receitas de juros decorrentes dos

saldos de caixa e de investimento.

ii. Estratégia de proteção patrimonial (hedge)

PÁGINA: 40 de 390



Conforme mencionado no subitem “i” acima, o principal risco de mercado para a Companhia são as eventuais

oscilações em índices e taxas de juros. Desse modo, a principal estratégia de proteção patrimonial utilizada

pela Companhia consiste em atrelar os seus ativos e passivos aos mesmos índices.

Os principais indexadores aos quais a Companhia está sujeita são o INCC e o CDI:

INCC: a maior parte de seus custos está atrelada a este índice; para minimizar esta exposição, a

Companhia atualiza pelo INCC sua carteira de recebíveis não performados (aproximadamente 33%

da carteira total de recebíveis ao final de 2017); e

CDI: parte do seu endividamento (aproximadamente 39% em 31 de dezembro de 2017) está

atrelada ao CDI; para minimizarmos esta exposição, todas as suas aplicações financeiras são

corrigidas por esse índice.

iii. Instrumentos utilizados para proteção patrimonial (hedge)

A Companhia não utiliza instrumentos financeiros para proteção patrimonial.

iv. Parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos

A Companhia administra os riscos de mercado aos quais está exposta por meio de estratégias conservadoras,

visando a manutenção da liquidez, rentabilidade e segurança. Para tanto, a administração da Companhia

acompanha ativamente os índices aos quais a Companhia está exposta e os índices praticados no mercado.

v. Se a Companhia opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção

patrimonial (hedge) e quais são esses objetivos

A Companhia não utiliza instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção patrimonial (hedge).

vi. Estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos

Embora não haja uma política de gerenciamento de riscos formalizada pela Companhia, a gestão de riscos

de mercado da Companhia é realizada pelo Comitê de Estratégia e Governança e pelo Comitê Financeiro,

compostos por membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia, subordinados ao

Conselho de Administração, e se dedicam a assegurar a operacionalização dos processos, mecanismos e

controles relacionados à gestão de riscos e a coerência das políticas financeiras com as diretrizes estratégicas

e o perfil de risco do negócio.

PÁGINA: 41 de 390



A administração da Companhia se reúne periodicamente para acompanhar, analisar e avaliar o desempenho

dos riscos de mercado a que a Companhia está exposta e analisar os informes recebidos dos demais

departamentos, de modo a definir eventuais tratamentos aplicáveis à mitigação dos mesmos.

Ainda, a Companhia pretende implementar uma área de Compliance autônoma dentro do prazo definido

pelo Regulamento do Novo Mercado.

c. Adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da

efetividade da política adotada

A administração da Companhia entende que a estrutura operacional e controles internos adotados são

adequados para o acompanhamento dos riscos aos quais a Companhia está exposta.

Embora não haja uma política de gerenciamento de riscos formalizada, os riscos da Companhia são

monitorados pela administração da Companhia e pelos comitês mencionados no item b. acima, que avaliam,

verificam, supervisionam e observam, de forma contínua, se as práticas adotadas na condução das

atividades da Companhia estão adequadas aos controles internos estabelecidos, a fim de identificar

mudanças no nível de desempenho requerido ou esperado.

Ajustes de eventuais adaptações aos procedimentos de controles internos são realizados pela Administração

à medida que julgados necessários.

PÁGINA: 42 de 390


5.3 - Descrição dos controles internos

a. as principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais controles,

indicando eventuais imperfeições e as providências adotadas para corrigi-las

O sistema de controles internos da Companhia consiste em um processo estruturado conduzido pela

administração da Companhia e envolvendo o Comitê Financeiro e todos os colaboradores da Companhia,

com o propósito de permitir a elaboração das demonstrações financeiras da Companhia de forma verdadeira,

completa e correta, em linha com os dispositivos legais e com as normas editadas pelos órgãos reguladores

aplicáveis.

As demonstrações financeiras da Companhia são atualmente auditadas pela KPMG Auditores Independentes,

que, anualmente, elabora uma carta de recomendações sobre os controles internos da Companhia. Com

base em tais recomendações, a administração da Companhia realiza um processo anual de revisão,

aprimoramento e melhoria dos controles internos para a preparação de suas demonstrações financeiras,

com o intuito de fornecer aos seus investidores informações confiáveis.

Ainda, a Companhia tem como prática a utilização de sistemas de software de alta tecnologia. Os softwares

implantados que auxiliam a administração a garantir a qualidade das informações contábeis, planejamento

financeiro e gerenciais são SAP, Fênix (sistema para controle e gestão de orçamento de obra desenvolvido

exclusivamente para a Cyrela e trouxe à Companhia a capacidade de gerir todos os passos de evolução e

controle dos custos de seus canteiros de obras), BPM (sistema para gestão e controle de processos de

negócio), ELaw e outros.

Com relação aos seus controles internos, a Companhia procura sistematicamente fortalecer as melhores

práticas de governança, com foco nos pilares de anticorrupção, prevenção a fraudes e defesa da

concorrência, e implementando processos de constante monitoramento das práticas adotadas em nome da

Companhia, de modo a garantir o atendimento a todas as leis e normas regulamentares aplicáveis, tanto

nacionais, quanto internacionais, pela Companhia, pelos seus colaboradores e pela administração. Ademais,

a Companhia disponibiliza à sua administração e aos seus colaboradores orientações mínimas sobre a

conduta deles esperada pela Companhia, sendo que, em caso de violação das regras internas ou exigências

externas envolvendo a Companhia, são aplicadas orientações disciplinares ou medidas corretivas, conforme

o necessário.

A Companhia acredita que o grau de eficiência dos controles internos adotados para a elaboração de suas

demonstrações financeiras é adequado para o desenvolvimento de suas atividades e suficiente para

assegurar que estas representem adequadamente sua posição patrimonial e financeira, bem como os

resultados de suas operações.

PÁGINA: 43 de 390



b. as estruturas organizacionais envolvidas

A Companhia possui a seguinte estrutura de gerenciamento e aprimoramento dos controles internos

adotados pela Companhia para assegurar a elaboração de demonstrações financeiras confiáveis:

Conselho de Administração: Nos termos do artigo 27 do Estatuto Social da Companhia, compete

ao Conselho de Administração, dentre as suas atribuições, estabelecer a orientação geral dos

negócios da Companhia; escolher e destituir auditores independentes; e convocar os auditores

independentes para prestar os esclarecimentos que entender necessários.

Diretoria: Conforme disposto no artigo 33 do Estatuto Social da Companhia, compete à Diretoria,

dentre as suas atribuições, a gestão da Companhia, com observância da orientação fixada pelo

Conselho de Administração; a orientação e supervisão da escrituração contábil da Companhia; e a

elaboração do relatório da administração e das contas e demonstrações financeiras da Companhia,

para apreciação pelo Conselho de Administração e posterior deliberação da Assembleia Geral.

Auditoria Independente: A auditoria independente é contratada pela Companhia para, anualmente,

emitir um parecer acerca das demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia,

de acordo com as melhores práticas contábeis e com as normas brasileiras e internacionais de

auditoria, além de emitir relatórios de revisão das informações trimestrais (ITRs) individuais e

consolidadas da Companhia. Os auditores independentes executam procedimentos para avaliação

de riscos de distorção relevante das demonstrações financeiras. Para tanto, eles revisam os

controles internos relevantes, de modo que haja uma apresentação adequada das demonstrações

financeiras da Companhia. Atualmente, as demonstrações financeiras da Companhia são auditadas

pela KPMG Auditores Independentes.

Comitê Financeiro: é um órgão de apoio ao Conselho de Administração da Companhia, e

subordinado ao mesmo, e tem como objetivo assegurar a operacionalização dos processos de

auditoria interna e externa e a coerência das políticas financeiras com as diretrizes estratégicas e

o perfil de riscos do negócio. Entre suas competências, destacam-se: (i) examinar o parecer dos

auditores externos e as eventuais recomendações de melhoria por eles sugeridas, as

demonstrações financeiras e o Relatório da Administração, (ii) tratar com os auditores

independentes mudanças ou manutenção de princípios contábeis, uso de reservas e provisões;

estimativas e julgamentos relevantes utilizados na elaboração das demonstrações contábeis,

métodos de avaliação de riscos e os resultados dessas avaliações e mudanças do escopo da

auditoria, (iii) avaliar trimestralmente os resultados e demonstrações financeiras do respectivo

trimestre e (iv) monitorar a implementação das recomendações efetuadas tanto pela auditoria

interna como pela auditoria externa.

A Companhia ressalta, ainda, que, em virtude da necessidade de elaboração das demonstrações financeiras

nos padrões contábeis adotados no país, a auditoria independente verifica periodicamente se as informações

provenientes dos sistemas estão aderentes aos padrões contábeis exigidos e, nesse sentido, estão aderentes

às exigências e, sempre que necessário, adequamos/melhoramos os padrões existentes.

PÁGINA: 44 de 390



c. se e como a eficiência dos controles internos é supervisionada pela administração do

emissor, indicando o cargo das pessoas responsáveis pelo referido acompanhamento

O resultado de todos os trabalhos de controles internos é reportado pela Diretoria ao Comitê Financeiro,

que é composto por dois membros do Conselho de Administração da Companhia e pelo Diretor Financeiro

da Companhia, os quais monitoram os indicadores de eficiência dos controles internos.

O Comitê Financeiro, por sua vez, reporta-se ao Conselho de Administração, que é responsável pela

avaliação contínua dos controles internos e pela elaboração das demonstrações financeiras da Companhia.

Portanto, a avaliação contínua dos controles internos sobre a elaboração e divulgação das demonstrações

financeiras envolve um processo consolidado e sistematicamente supervisionado, inicialmente, pelo Comitê

Financeiro e pela Diretoria, e, posteriormente, pelo Conselho da Administração e pelo Conselho Fiscal,

quando instalado.

d. deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório

circunstanciado, preparado e encaminhado ao emissor pelo auditor independente, nos

termos da regulamentação emitida pela CVM que trata do registro e do exercício da

atividade de auditoria independente

Deficiências Recomendações

1. Formalização mais detalhada de algumas

políticas e procedimentos.

a. Recomendamos que a Administração da

Companhia implemente e documente de forma

mais detalhada alguns procedimentos periódicos.

Contudo, não foram identificadas falhas que

pudessem levar a distorções relevantes nas

demonstrações financeiras de 31 de dezembro

de 2017.

e. comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório circunstanciado

preparado pelo auditor independente e sobre as medidas corretivas adotadas

Em consonância com os apontamentos proferidos pelos auditores independentes à formalização de políticas

e procedimentos no que diz respeito a execução de atividades periódicas, a Companhia ressalta que vem

adotando essa prática, todavia, reconhece que como se tratam de diversos procedimentos, é natural não

ser possível resolver todos os casos ao mesmo tempo.

Não obstante, a Companhia ressalta que o auditor menciona não ter encontrado falhas nos processos

durante a execução dos trabalhos.

PÁGINA: 45 de 390


5.4 - Programa de Integridade

a) se o emissor possui regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção,

detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública,

identificando, em caso positivo:

i. os principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados e sua adequação ao perfil

e riscos identificados pelo emissor, informando com que frequência os riscos são reavaliados e

as políticas, procedimentos e as práticas são adaptadas

A Companhia possui um Código de Conduta que reúne os principais valores, regras e procedimentos de

integridade da organização, por meio de critérios orientadores para atuação de todos os colaboradores e de

terceiros, voltados não apenas a questões éticas, como também à observância da legislação e

regulamentação aplicável, notadamente a Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

Além de expressar formalmente os atributos éticos da Companhia, o Código de Conduta da Companhia é o

principal norteador para relacionamento da Companhia com os seus stakeholders, estabelecendo diretrizes

claras para uma interação transparente, coerente e idônea com os seus colaboradores, clientes,

fornecedores, parceiros de negócios, acionistas, investidores, associações e entidades de classe,

concorrentes, órgãos governamentais e reguladores e a imprensa.

Nesse sentido, a Companhia adota um modelo em que, por intermédio de seu Comitê de Ética, todos os

relatos, denúncias e comunicações relacionados a fatos ou suspeitas que possam representar infrações

éticas ou desconformidades com a legislação vigente são avaliados, apurados e endereçados. Ainda, a

Companhia possui uma área de Auditoria Interna que atua na avaliação da efetividade e eficiência dos

controles internos dos processos de suas áreas e departamentos. A priorização das auditorias é realizada

com base na avaliação dos riscos, que são revisitados anualmente, dependendo de sua criticidade.

ii. as estruturas organizacionais envolvidas no monitoramento do funcionamento e da

eficiência dos mecanismos e procedimentos internos de integridade, indicando suas

atribuições, se sua criação foi formalmente aprovada, órgãos do emissor a que se reportam, e

os mecanismos de garantia da independência de seus dirigentes, se existentes

Atualmente, o acompanhamento do cumprimento das normas está sob a responsabilidade do Comitê de

Ética da Companhia, em conjunto com a área de Auditoria Interna.

O Comitê de Ética da Companhia é composto por membros nomeados anualmente pelo Diretor Presidente,

dentre colaboradores da Companhia que ocupem cargos de Diretoria, Superintendência ou Gerência das

áreas de Recursos Humanos, Jurídico, e Auditoria Interna. O Comitê de Ética é responsável por promover o

comportamento ético e padrão de conduta da Cyrela, assegurar o cumprimento do Código de Conduta e leis

anticorrupção, receber informações de violações que requerem investigações mais apuradas, garantir o

sigilo sobre informações recebidas, garantir que denúncias sejam tratadas com imparcialidade, realizar

levantamentos necessários sobre denúncias de violações, analisar violações ocorridas e tomar decisões

cabíveis, avaliar as revisões do Código de Conduta, dentre outras atribuições.

Adicionalmente, a Companhia pretende desenvolver e implementar uma área de Compliance autônoma até

a assembleia geral ordinária que deliberar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social de

2020, conforme prazo de adequação definido pelo Regulamento do Novo Mercado.

PÁGINA: 46 de 390



iii. se o emissor possui código de ética ou de conduta formalmente aprovado, indicando:

• se ele se aplica a todos os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e

empregados e se abrange também terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviço,

agentes intermediários e associados

O Código de Conduta da Companhia se aplica a todos os diretores, conselheiros de administração,

conselheiros, fiscais e empregados da Companhia, além de terceiros, tais como, prestadores de serviço,

fornecedores, colaboradores e quem quer que exerça atividades em nome ou em benefício da Companhia,

suas subsidiárias ou afiliadas.

O Código de Conduta da Companhia também norteia o seu relacionamento com os seus clientes,

fornecedores, parceiros e negócios, acionistas, associações e entidades de classe, consultores e

concorrentes, assim como com a imprensa e com órgãos governamentais, estabelecendo diretrizes claras

para que sempre haja uma interação transparente, coerente e idônea entre os mesmos e a Companhia.

• se e com que frequência os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e

empregados são treinados em relação ao código de ética ou de conduta e às demais normas

relacionadas ao tema

Em uma base anual, são oferecidos módulos de treinamento formais para a ética. Esses treinamentos visam

sensibilizar os colaboradores e gestores para os princípios e práticas éticas da Companhia, ajudá-los a

integrar esses princípios nas suas práticas profissionais no dia a dia e permitir que adquiram os

conhecimentos necessários para lidar com os casos de dilema ético.

Adicionalmente, o Comitê de Ética da Companhia executa regularmente um amplo programa de divulgação

interna para a conscientização das práticas éticas no grupo econômico da Companhia, envolvendo

conselheiros, diretores, empregados e demais colaboradores.

• as sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a outras normas relativas ao

assunto, identificando o documento onde essas sanções estão previstas

Qualquer violação, por colaboradores da Companhia, às diretrizes e orientações do Código de Conduta

resultará em medidas disciplinares apropriadas, as quais podem variar desde advertências até o

desligamento, conforme a gravidade da situação. No caso dos prestadores de serviços e fornecedores da

Companhia, o desrespeito ao Código de Conduta da empresa poderá resultar em suspensão imediata do

contrato e, conforme o caso, a processo legal. As sanções para violações éticas comprovadas são definidas

pelo Comitê de Ética caso a caso, a depender da gravidade da violação, não havendo um documento formal

que as identifique de forma premeditada.

• órgão que aprovou o código, data da aprovação e, caso o emissor divulgue o código de

conduta, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado

O Código de Conduta foi aprovado pelo Conselho de Administração da Companha em reunião realizada em

maio de 2012. Atualmente, o Código de Conduta pode ser consultado no site: https://cdn-

site.contatoseguro.com.br/assets/img/hotsite/cyrela/codigo-conduta.pdf.

b) se o emissor possui canal de denúncia, indicando, em caso positivo:

A Companhia disponibiliza ao público um canal de denúncias, chamado “Contato Seguro Cyrela”, por meio

do qual é possível reportar e relatar situações de qualquer natureza relacionadas a possíveis infrações ou

desconformidades com a legislação, o Código de Conduta ou os valores da Companhia.

PÁGINA: 47 de 390



• se o canal de denúncias é interno ou se está a cargo de terceiros

O canal de denúncias da Companhia é administrado e fornecido pela Contato Seguro, uma empresa

independente e imparcial especializada na operação de canais dessa natureza, acessível 24h por dia tanto

por telefone (0800 648 6308) ou pela internet, através do site https://www.contatoseguro.com.br/cyrela.

• se o canal está aberto para o recebimento de denúncias de terceiros ou se recebe denúncias

somente de empregados

O canal de denúncias da Companhia está disponível tanto para denúncias de seus colaboradores, quanto

para denúncias de terceiros, e é acessível 24h por dia pela internet ou pelo telefone, pelos canais indicados

acima.

• se há mecanismos de anonimato e de proteção a denunciantes de boa-fé

Os denunciantes podem optar por se identificar ou não na abertura da denúncia, assegurando-se anonimato

aos que assim desejarem. As denúncias relacionadas a ética ou situações de não conformidade não

implicarão em retaliação ou represália aos denunciantes de boa-fé, nem em bonificação ou reconhecimento

dos mesmos pela declaração de tais situações.. Ressaltamos, ainda, que o anonimato do denunciante, assim

como eventuais pessoas envolvidas, será preservado pela Companhia e a averiguação é realizada de forma

confidencial.

• órgão do emissor responsável pela apuração de denúncias

As denúncias são preliminarmente apuradas, de maneira confidencial, por colaboradores estratégicos da

Companhia e, em caso de confirmação, levadas ao Comitê de Ética da Companhia.

c) se o emissor adota procedimentos em processos de fusão, aquisição e reestruturações

societárias visando à identificação de vulnerabilidades e de riscos de práticas irregulares nas

pessoas jurídicas envolvidas

Não aplicável.

d) caso o emissor não possua regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a

prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração

pública, identificar as razões pelas quais o emissor não adotou controles nesse sentido

Não aplicável, considerando que, conforme descrito acima, a Companhia possui regras, procedimentos e

práticas que favorecem a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a

administração pública.

PÁGINA: 48 de 390


5.5 - Alterações significativas

Em relação ao último exercício social, não houve alterações significativas nos principais riscos a que o

emissor está exposto ou na política de gerenciamento de riscos adotada.

PÁGINA: 49 de 390


5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e controles internos


PÁGINA: 50 de 390


6.1 / 6.2 / 6.4 - Constituição do emissor, prazo de duração e data de registro na CVM

Data de Constituição do Emissor

País de Constituição

Prazo de Duração

Data de Registro CVM

Forma de Constituição do Emissor

07/07/1994

01/12/1993

Sociedade por ações

Brasil

Prazo de Duração Indeterminado

PÁGINA: 51 de 390


6.3 - Breve histórico

A Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações (“Cyrela” ou “Companhia”) é produto da

incorporação do Grupo Cyrela pela Brazil Realty. A Cyrela Comercial Imobiliária S.A., antiga controladora

das sociedades do Grupo Cyrela, foi constituída em 1962, pelo atual acionista Elie Horn. Até 1981, a

empresa dedicava-se exclusivamente à atividade de incorporação de edifícios residenciais e de salas em

edifícios comerciais, e terceirizava a construção e venda dos projetos. Em 1981, passou a prestar serviços

mais personalizados e de melhor qualidade aos seus clientes, criando duas subsidiárias: a Cyrela

Construtora Ltda. (“Cyrela Construtora”) e a Seller Consultoria Imobiliária e Representações Ltda.

(“Seller”), para construção e venda de seus imóveis, respectivamente.

Em 2004, a Cyrela Securitizadora foi criada com o objetivo social de: (i) aquisição e securitização de

créditos decorrentes de operações de financiamento imobiliário; e (ii) emissão e colocação de Certificados

de Recebíveis Imobiliários, podendo emitir outros títulos de crédito, realizar negócios e prestar serviços

compatíveis com as suas atividades.

Em julho de 2005, foi celebrado um contrato com a BM&FBOVESPA, regulando a listagem das ações

ordinárias da Cyrela no Novo Mercado da BM&FBOVESPA.

Em setembro de 2005, a Cyrela realizou uma oferta pública primária e secundária, respectivamente, de

60.145.000 ações ordinárias, que representavam, naquela data, 40,44% do total do capital social da

Companhia. O início das negociações das ações no Novo Mercado da BM&FBOVESPA foi em 22 de

setembro de 2005.

Em maio de 2006, foi incorporada a RJZ Participações e Investimentos Ltda. (“RJZ Participações”),

empresa que atua na participação em sociedades do segmento de construção, incorporação e venda de

empreendimentos imobiliários no Rio de Janeiro, bem como na administração de bens imóveis próprios.

Como resultado da incorporação, a RJZ Participações foi extinta e seu antigo acionista, Rogério Jonas

Zylberstajn (“RZ”) passou a deter 3.820.402 ações de emissão da Companhia, em substituição de sua

participação na companhia incorporada.

Em julho de 2006, a Companhia em conjunto com os acionistas Eirenor e Rogério Jonas Zylbersztajn

(“RZ”), realizou uma oferta pública primária e secundária de 28.405.000 ações ordinárias, que

representavam, naquela data, aproximadamente 16,03% do total do capital social.

Em abril de 2007, os acionistas aprovaram a cisão parcial dos ativos e passivos relacionados às operações

desenvolvidas até então no segmento da incorporação, locação e comercialização de lajes corporativas de

alto padrão e alta tecnologia, bem como de administração de shopping centers. Em função da cisão

parcial, os ativos relacionados a estas operações foram transferidos a uma nova companhia, a Cyrela

Commercial Properties S.A. Empreendimentos e Participações (“CCP”).

Em junho de 2009 a Companhia incorporou a Goldsztein Participações S.A. (“Goldsztein”), uma parceria

firmada em abril de 2006, através da qual foi constituída a Goldsztein Cyrela Empreendimentos

Imobiliários S.A. (“Goldsztein Cyrela”). Com essa incorporação, os acionistas da Goldsztein passaram a ser

acionistas da Cyrela. A Goldsztein Cyrela, que em decorrência da incorporação, passou a ter o seu capital

detido 100% (cem por cento) pela Cyrela, continuará sendo administrada por sua atual diretoria, na

gestão dos negócios na Região Sul do Brasil (abrange os Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande

do Sul).

Em 27 de outubro de 2009, a Companhia realizou uma oferta pública primária de ações. Foram ofertadas

53.750.000 ações de emissão da companhia que representavam, naquela data, aproximadamente 12,73%

do total do capital social.

Em 13 de julho de 2011, a Companhia adquiriu a participação de 20% detida pela Construtora Andrade

Mendonça Ltda., na empresa Cyrela Andrade Mendonça Empreendimentos Imobiliários Ltda., passando a

deter 100% do capital social desta Sociedade. O valor total envolvido na operação foi de R$ 10 milhões.

Com esta operação a Companhia aumentou sua participação em torno de 26 empreendimentos

Imobiliários na Região Nordeste, bem como passou a atuar na região de forma orgânica. A operação não

modificou o quadro acionário da Companhia.

PÁGINA: 52 de 390


6.3 - Breve histórico

Em 23 de outubro de 2015 a Cyrela adquiriu o restante das quotas da Plano & Plano Incorporações Ltda.

(“P&P Incorporações”), onde passou a deter participação de 100% ante 79% detido anteriormente à

aquisição de participação societária. Mais detalhes sobre essa operação estão descritos no item 8.1 deste

Formulário.

Em 23 de junho de 2016, a Companhia celebrou um acordo de subscrição, para participar do aumento de capital da Tecnisa S.A.. Após a conclusão deste processo, que foi finalizado em outubro de 2016, a Cyrela desembolsou R$ 74.505.968,00, equivalentes à compra de 37.252.984 ações ao preço fixado de R$ 2,00 por ação, atingindo a participação de 13,62% do capital da Tecnisa S.A.. Em 10 de abril de 2017, a Companhia e a Tecnisa S.A aprovaram, em reuniões dos seus respectivos Conselhos de Administração, um novo acordo de subscrição de ações referente a um novo aumento de capital da Tecnisa S.A.. A Cyrela assumiu perante a Tecnisa S.A., subscrever e integralizar 7.858.174 novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de Tecnisa, pelo preço de emissão total de R$ 20.431.252,40. Após este evento, a Companhia passou a deter 45.111.158 de ações, mantendo sua participação no capital da Tecnisa de 13,62%. Mais detalhes sobre estas operações estão descritos no item 8.1 deste Formulário.

PÁGINA: 53 de 390


6.5 - Informações de pedido de falência fundado em valor relevante ou de recuperaçãojudicial ou extrajudicial

Até a presente data, não foi protocolado nenhum pedido requerendo a falência e/ou recuperação judicial

ou extrajudicial da Companhia.

PÁGINA: 54 de 390




PÁGINA: 55 de 390


7.1 - Descrição das principais atividades do emissor e suas controladas

A Companhia, suas subsidiárias e controladas tem por objeto social a incorporação, a compra e a venda

de imóveis prontos ou a construir, residenciais e comerciais, terrenos e frações ideais, locação,

administração e construção de imóveis e a prestação de serviços de consultoria em assuntos relativos ao

mercado imobiliário.

A Companhia atua através de duas marcas em sua estrutura orgânica: Cyrela e Living. Enquanto a

primeira tem foco de atuação na incorporação e construção de unidades habitacionais (residenciais e

comerciais) no segmento de alto padrão, a segunda atua no segmento médio.

Por fim, temos a Seller, que também é parte da estrutura orgânica e é uma sociedade dedicada ao

serviço de corretagem imobiliária com foco e atuação no mercado de intermediação e consultoria

imobiliária.

Joint Ventures

Plano & Plano - Joint Venture formada entre Cyrela e Plano & Plano Construções e Empreendimentos Ltda., com foco no desenvolvimento de negócios no segmento “Minha Casa, Minha Vida” e econômico, no

estado de São Paulo. SKR - Joint Venture formada entre Cyrela e SKR Engenharia Ltda. (“SKR”), para desenvolver empreendimentos imobiliários em terrenos prospectados ou adquiridos pela SKR, no estado de São Paulo. Cury – Joint Venture formada entre Cyrela e Cury Empreendimentos Imobiliários Ltda., com o objetivo de desenvolver projetos no segmento “Minha Casa, Minha Vida” e econômico, nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Lavvi - Joint Venture formada entre Cyrela e RH Empreendimentos Imobiliários Ltda., com objetivo de desenvolver negócios nos segmentos médio e alto padrão, no estado de São Paulo. Cyma - Joint Venture formada entre Cyrela e Matel Participações Ltda., com objetivo de desenvolver negócios nos segmentos médio e alto padrão, no estado de São Paulo.

PÁGINA: 56 de 390


7.1.a - Informações específicas de sociedades de economia mista

Não aplicável à Companhia.

PÁGINA: 57 de 390


7.2 - Informações sobre segmentos operacionais

a. Produtos e serviços comercializados

A atividade principal da Companhia compreende os segmentos diferentes e complementares descritos abaixo:

Produtos Cyrela: estão classificados os empreendimentos definidos pelo Comissão de Lançamentos como alto padrão e luxo, tanto da controladora como das “joint ventures”;

Produtos Living e MCMV: estão classificados os empreendimentos definidos pelo

Comissão de Lançamentos como Living ou “Minha Casa, Minha Vida”, tanto da controladora como das “joint ventures”; e

Demais: estão classificadas as atividades de loteamento e as prestações de serviços, que são os

serviços de administração da carteira de recebíveis de alguns sócios, corretagem de vendas, e a administração de construções e condomínios.

b. Receita proveniente do segmento e sua participação na receita líquida da Companhia

Receita Líquida (em R$ Mil) 2017 2016 2015

Cyrela 1.411.938 2.027.472 2.571.372

Living + MCMV 1.049.685 1.047.283 1.631.679

Demais 212.147 120.555 138.133

Total 2.673.770 3.195.310 4.341.184

Participação na Receita Líquida (%) 2017 2016 2015

Cyrela 52,81% 63,45% 59,23%

Living + MCMV 39,26% 32,78% 37,59%

Demais 7,93% 3,77% 3,18%

Total 100,00% 100,00% 100,00%

PÁGINA: 58 de 390


7.2 - Informações sobre segmentos operacionais

c. Lucro ou prejuízo resultante do segmento e sua participação no lucro bruto da

Companhia1

1 Informações do item “c” referem-se a lucro bruto uma vez que não é disponibilizada a informação sobre

lucro líquido.

Lucro Bruto (em R$ Mil) 2017 2016 2015

Cyrela 410.724 684.373 906.898

Living + MCMV 275.023 326.510 551.513

Demais 48.765 51.640 44.668

Total 734.512 1.062.523 1.503.079

Participação no Lucro Bruto (%) 2017 2016 2015

Cyrela 55,92% 64,41% 60,34%

Living + MCMV 37,44% 30,73% 36,69%

Demais 6,64% 4,86% 2,97%

Total 100,00% 100,00% 100,00%

PÁGINA: 59 de 390


7.3 - Informações sobre produtos e serviços relativos aos segmentos operacionais

a. Características do processo de produção

Aquisição de Terrenos

A análise para a aquisição de terreno inclui a revisão de dados técnicos, mercadológicos e financeiros. Além disso,

emprega pesquisa de mercado acerca de compradores em potencial, incorporadoras locais da região,

características comuns de empreendimentos da vizinhança, oferta e demanda do mercado relevante e renda

média e perfil das pessoas na região. Na maioria dos casos, a aquisição de terrenos é garantida por um

pagamento inicial. O saldo remanescente do preço de venda do terreno é quitado posteriormente à obtenção de

todas as licenças e demais aprovações regulatórias necessárias ao desenvolvimento do projeto. A obrigação de

efetivar a aquisição do terreno geralmente está condicionada à obtenção de licenças e aprovações regulatórias

necessárias antes do fechamento do negócio. Em geral, o depósito previsto no contrato e os custos de pré-

incorporação não são recuperados caso todas as aprovações não sejam obtidas e a aquisição não seja consumada.

Cada decisão quanto à aquisição de um terreno é analisada e aprovada por uma comissão interna que se reúne

periodicamente.

Como opção a aquisição de terrenos em caixa, a liquidação do preço de compra para aquisição de um terreno ou

de parte de um terreno pode ser feita por meio da concessão ao vendedor do terreno de certo número das

unidades a serem construídas no terreno (permutas físicas), ou de um percentual do produto da venda das

unidades do empreendimento (permutas financeiras). Dessa forma, a Companhia reduz investimentos à vista e

aumenta suas taxas de retorno. Esta estratégia possibilitou o acesso da Companhia a um número maior de

projetos ao mesmo tempo.

Elaboração do Projeto

Para satisfazer os gostos e preferências de seus clientes alvo, a Companhia despende esforço considerável na

criação de um projeto e conceito de comercialização adequado a cada novo empreendimento, o que inclui a

determinação do tamanho, estilo e faixa de preço das unidades. Sua equipe, incluindo engenheiros e corretores

próprios, trabalha junto a arquitetos, corretoras independentes e publicitários para a elaboração do projeto

arquitetônico e de construção. As atividades deles incluem desenho panorâmico e do interior dos

empreendimentos, elaboração de planos para execução do projeto e escolha do material de construção para o

projeto. Uma equipe responsável pela elaboração do plano de negócio e do orçamento do projeto também é

envolvida nesta fase do trabalho. Além disso, a Companhia realiza pesquisas para testar as preferências de

compradores em potencial. Simultaneamente, busca obter as licenças e aprovações regulatórias de autoridades

municipais necessárias, o que normalmente leva de seis a doze meses.

Construção

A Companhia possui, basicamente, dois formatos de atuação junto à construção dos empreendimentos, que são:

a) a responsabilidade pela execução dos serviços é da própria Cyrela – construção orgânica - e;

b) empreendimentos que são construídos por outra construtora (sócia e/ou contratada) onde a Companhia atua

com uma equipe própria de gerenciamento.

PÁGINA: 60 de 390



Na construção orgânica, a Companhia é responsável pela sua construção, normalmente contratando empresas

especializadas (subempreiteiras) para a execução de serviços específicos. A Cyrela como construtora atua apenas

em empreendimentos dos quais participa como incorporadora (com ou sem sócios). Estas empresas são

contratadas para realizar os serviços por preço fixo previamente estabelecido quando da negociação comercial,

negociação esta que tem como teto a verba estabelecida no orçamento de construção. Alguns dos serviços de

construção são executados por equipes de produção próprias da Cyrela, destacando-se a execução das estruturas

de concreto armado e parte das instalações elétricas e hidráulicas. Esta opção de construção de alguns serviços

com equipes próprias decorre do ganho de escala e da responsabilidade civil de tais serviços. A seleção das

empresas subempreiteiras é feita com base em critérios rigorosos, combinando qualificações técnicas, reputação

(histórico de desempenho dentro e fora da Cyrela) e preço. Contratar subempreiteiras apresenta certas vantagens

logísticas e financeiras, visto que não é preciso incorrer em custos fixos decorrentes da manutenção de mão de

obra permanente, tirando proveito das especialidades de diferentes subempreiteiras e não precisando, com

frequência, transferir força de trabalho a diferentes canteiros de obras. Sendo assim, em serviços que não

apresentam ganho de escala pode-se controlar melhor os custos e o tempo do processo de construção, bem como

controlar a alocação de recursos entre as incorporações da Companhia. As empresas prestadoras de serviços

sempre trabalham sob a supervisão da equipe da Cyrela, que permanece em tempo integral no canteiro de obras.

Os procedimentos de controle de qualidade são partes do seu processo de construção, sendo a empresa

certificada pelo Sistema ISO 9000 desde o ano 2000. Todos os serviços possuem procedimento de execução

específico, que são adotados em todas as obras, e itens de verificação e controle previamente estabelecidos.

A Companhia possui equipes internas que são responsáveis por assegurar que a construção e o projeto das suas

incorporações atendam aos seus padrões de qualidade. Dessa forma a Companhia administra a maior parte da

construção de seus edifícios e sempre é a responsável pela totalidade da obra, mesmo que o trabalho seja

executado por subempreiteiras. Cada subempreiteira, no entanto, deve certificar para a Companhia de que cumpre

com a legislação trabalhista e previdenciária antes de receber o pagamento.

A Cyrela Construtora não possui equipamentos de construção pesada.

Para o acompanhamento do desempenho qualitativo de empreendimentos prontos e entregues aos clientes, a

Companhia possui uma equipe especializada em assistência técnica. Esta equipe é a responsável por garantir que

o produto entregue apresente o desempenho para o qual foi concebido, garantindo a satisfação do cliente Cyrela.

Para o gerenciamento das obras construídas por terceiros (formato b), a Companhia tem equipes próprias

especializadas na função, equipes estas que acompanham a execução do empreendimento nos aspectos de

atendimento do custo de construção, atendimento do prazo de construção estabelecido e acompanhamento da

qualidade dos serviços e produtos. São emitidos relatórios gerenciais mensais deste acompanhamento para

distribuição e análise junto aos sócios Incorporadores.

Nos segmentos econômico e supereconômico, é aplicado o conceito “lean construction”, que consiste na utilização

de projetos simples, de fácil execução, repetitivos, padronizados e com foco na gestão. Desta forma, as

construções assemelham-se a linha de montagem, com redução de desperdícios e custos, aumento da

produtividade durante a execução da obra, melhoria na qualidade da construção e flexibilização do cronograma de

execução de obra, visando o aumento da satisfação do cliente.

PÁGINA: 61 de 390



A Companhia conta com know how e capacitação significativos e distintos na produção de apartamentos de alto

padrão. Nas principais fases das obras, como o levantamento da estrutura de concreto, emprega técnicas de

construção padronizadas destinadas a racionalizar a produção, maximizar a produtividade e controle de qualidade

e minimizar o desperdício de materiais e o tempo ocioso de trabalhadores.

Também aplica métodos rigorosos de planejamento e controle de construção desde o início até o término de cada

projeto por meio da utilização de sistemas de monitoramento informatizados. Tais procedimentos possibilitam o

monitoramento de despesas e custos de cada projeto em comparação com o orçamento possibilitando lidar em

tempo hábil com qualquer variação brusca.

Em razão dos riscos inerentes à atividade de incorporação imobiliária, sua política consiste em dar início às obras

somente após a assinatura dos contratos de venda de pelo menos 30% das unidades do projeto em questão. Em

geral, o início das obras se dá entre seis e doze meses a contar do lançamento de um novo empreendimento e,

durante esse período, a Companhia trabalha no planejamento e detalhamento dos projetos executivos de partes

específicas da edificação, tais como arquitetura, instalação elétrica, instalação hidráulica, estrutura, ar

condicionado, fachada, etc. O prazo de construção depende do tamanho e particularidades dos empreendimentos,

girando na média em torno de vinte e seis meses.

Nos termos da legislação brasileira, a Companhia fornece garantia limitada de cinco anos cobrindo vícios

estruturais. Nos últimos três anos, não houve nenhum processo ou reclamação relevante sobre as garantias

prestadas e relacionadas à construção dos seus empreendimentos.

b. Características do processo de distribuição

Comercialização e Vendas

Os esforços de comercialização com relação a um novo empreendimento têm início simultaneamente ao

lançamento do empreendimento, em qualquer caso somente depois de receber a aprovação do plano de

incorporação do mesmo das autoridades municipais.

A comercialização e a venda das unidades são realizadas por intermédio de sua corretora própria, a Seller, e por

intermédio de corretoras de imóveis independentes. A Companhia acredita ser crucial dispor de sua própria equipe

de vendas, pois ela permanece dedicada à venda dos seus empreendimentos, administrando clientes atuais e

empenhada em conquistar potenciais clientes. O retorno que a Companhia tem da sua equipe própria de vendas a

permite desenvolver ainda mais sua estratégia de comercialização.

Normalmente, a Companhia possui um showroom no canteiro de obras ou em suas proximidades. Os showrooms

incluem um apartamento modelo, com seus acabamentos interiores, equipado com eletrodomésticos e mobiliado.

O showroom conta com uma equipe comercial e de vendas e corretores externos que respondem a perguntas e

convidam os clientes a visitarem o apartamento modelo. A equipe comercial e de vendas e os corretores externos

são treinados quanto ao perfil de clientes alvo, atendimento ao cliente, serviços prestados pela Facilities (quando

aplicável), cronogramas de obras e diferentes planos disponíveis. A Companhia acredita que esse procedimento

resulte em uma equipe de vendas com amplo conhecimento de seus produtos e serviços correlatos. Sua equipe

comercial e de vendas também frequenta periodicamente conferências sobre técnicas de vendas, conjuntura

econômica e técnicas motivacionais. Em todas as fases dos esforços de comercialização, o compromisso com a

entrega no prazo de apartamentos construídos com materiais de alta qualidade, fornecidos por fabricantes de

renome é enfatizado. A Companhia também realiza eventos promocionais especiais quando lança novos

empreendimentos.

Os apartamentos também são comercializados por meio de jornais, de propaganda de mala direta e da distribuição

PÁGINA: 62 de 390



de folhetos nas regiões vizinhas, bem como por meio de centros de telemarketing e sites na internet. A Companhia

realiza investimentos com o fim de aumentar significativamente suas vendas por meio de sites na internet e atingir

novos clientes, tais como brasileiros que moram no exterior.

c. Características dos mercados de atuação, em especial:

i. participação em cada um dos mercados ii. condições de competição nos mercados

Mercados

Originalmente, o foco de suas atividades era voltado para as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. No entanto,

desde 2006, a Companhia também está engajada nas atividades de incorporação imobiliária em cidades do interior

do Estado de São Paulo, e outras importantes cidades do Brasil, tais como Belo Horizonte, Vitória, Porto Alegre,

Curitiba, Recife, Belém e Salvador, onde já lançou vários empreendimentos.

Atualmente, a Companhia se dedica à atividade de incorporação imobiliária em diversas regiões do país, mas com

foco de atuação em São Paulo, Rio de Janeiro e no Sul do Brasil.

A Companhia incorpora edifícios residenciais em São Paulo há mais de 50 anos. Em 2003, passou a concentrar

esforços na incorporação de edifícios residenciais de médio, médio-alto e alto padrões em zonas urbanas nobres, e

também entrou no segmento de incorporação de loteamentos residenciais nos arredores das grandes regiões

metropolitanas de São Paulo.

Iniciou suas atividades de incorporação imobiliária no Rio de Janeiro em 1999, atuando sempre em parceria com a

RJZ, que foi incorporada pela Companhia em maio de 2006. Desde então, seu foco tem sido a incorporação de

edifícios médio, médio-alto e alto padrões em novas zonas abastadas, criadas em decorrência do elevado

crescimento populacional ocorrido no Rio de Janeiro nos últimos anos e da carência de terrenos disponíveis em

zonas nobres entre as montanhas e as famosas praias de Ipanema, Copacabana e Leblon.

Concorrência

O setor de incorporação imobiliária no Brasil é altamente competitivo. Os principais fatores competitivos neste setor

incluem preço, financiamento, projeto, qualidade, reputação, parcerias com incorporadoras e disponibilidade e

localização de terrenos. A Companhia acredita ter um ponto forte neste setor, pois opera de forma integrada, o

que a permite administrar e controlar todas as etapas da incorporação de um empreendimento; suas marcas

possuem uma sólida reputação entre os compradores em potencial, refletindo a sua experiência na construção de

edifícios de alto padrão; tem uma equipe de administração experiente e conta com equipe própria de vendas, com

vendedores dedicados aos seus produtos e que procuram desenvolver relacionamento de longo prazo com seus

clientes.

d. Eventual sazonalidade

O mercado imobiliário brasileiro apresenta menor atividade nos meses de janeiro, fevereiro e julho, além de

grandes feriados como Carnaval e Páscoa. Consequentemente, a Companhia possui historicamente um maior

volume de lançamentos e vendas ao longo do segundo semestre do ano.

PÁGINA: 63 de 390



e. Principais insumos e matérias primas:

Principais insumos e matérias primas:

i. descrição das relações mantidas com fornecedores, inclusive se estão sujeitas a controle ou

regulamentação governamental, com indicação dos órgãos e da respectiva legislação aplicável

ii. eventual dependência de poucos fornecedores

iii. eventual volatilidade em seus preços

A Companhia compra uma ampla variedade de matérias-primas para as suas atividades. Embora as matérias-

primas em sua totalidade representem em média 40,0% do seu custo total, nenhuma das matérias-primas

isoladamente tem participação significativa nos custos totais. Dessa forma, a flutuação do preço de qualquer

material isolado não causa impacto relevante nos seus resultados.

Durante os últimos anos a Companhia trabalhou no desenvolvimento e utilização de novas técnicas de construção,

bem como em seu processo e na utilização de materiais alternativos com intuito de reduzir o crescimento dos

principais custos, com resultados satisfatórios.

A Companhia não possui nenhum acordo de exclusividade com fornecedores. A sua prática consiste em trabalhar

junto a eles, possibilitando que programem sua produção com o fim de atender a demanda da Companhia ou que

a notifiquem com antecedência caso não seja possível atendê-la. A Companhia mantém um bom relacionamento

com seus fornecedores e nos últimos anos não experimentou atrasos significativos de obras devido à escassez de

materiais. Não são mantidos estoques significativos de materiais de construção.

Pelo fato de utilizar técnicas de construção padrão e tendo em vista o grande volume de projetos de construção

dos quais participa e o bom e duradouro relacionamento que mantém com seus fornecedores, a Companhia

consegue alcançar algumas economias em suas compras de materiais e suprimentos, possibilitando-a firmar

acordos de compra e venda mais eficazes em termos de custo com fornecedores.

PÁGINA: 64 de 390


7.4 - Clientes responsáveis por mais de 10% da receita líquida total

A Companhia não tem, atualmente, um cliente que concentre mais de 10% da receita líquida da

Companhia.

PÁGINA: 65 de 390


7.5 - Efeitos relevantes da regulação estatal nas atividades

a. Necessidade de autorizações governamentais para o exercício das atividades e

histórico de relação com a administração pública para obtenção de tais autorizações

A atividade de construção e incorporação de empreendimentos imobiliários demanda a obtenção de uma

série de autorizações governamentais para seu pleno exercício. A Companhia e suas controladas mantêm

relacionamento com os órgãos responsáveis por autorizações governamentais nas esferas municipais,

estaduais e federal, de forma a adaptar seus negócios às exigências de tais órgãos sem qualquer prejuízo

ao desempenho seus negócios.

Em primeiro lugar, busca-se a aprovação prévia de projetos de empreendimentos sejam eles

incorporações ou loteamentos. Outras aprovações necessárias são as autorizações para início das obras e

certificados de conclusão de obra (habite-se). Tais aprovações, autorizações e certificados serão emitidos

pelas prefeituras onde os empreendimentos estarão localizados, desde que observadas as regras de uso e

ocupação do solo estabelecidas nas respectivas leis municipais.

Além das principais aprovações, ainda podem ser exigidas outras aprovações, detalhadas abaixo:

Órgãos municipais: Principal de aprovação (Plano Diretor/Zoneamento), de controle de Uso e Ocupação do Solo, de controle de Melhorias Públicas, de controle de Desapropriações, de controle do Sistema Viário, de controle de Patrimônio Histórico, de controle de Áreas Verdes, de controle de Operações Urbanas, que verifica a necessidade de Relatório de impacto de vizinhança (RIVI), entre outras.

Órgãos estaduais: controle de Sanitário, de controle de grandes empreendimentos e loteamentos, de controle de Mananciais, de controle de Patrimônio Histórico, de controle Ambiental, de controle de Sistema Rodoviário, que verifica a necessidade de Relatório de Impacto Ambiental (RIMA).

Órgãos federais: Controle de Trafego Aéreo (COMAR), de controle de Meio Ambiente (IBAMA), controle do Patrimônio da União (SPH), de controle de Patrimônio Histórico (IPHAN), de controle do Sistema Rodoviário (DNER/CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS), que verifica a necessidade de Relatório de Impacto Ambiental (RIMA).

b. política ambiental da Companhia e custos incorridos para o cumprimento da

regulação ambiental e, se for o caso, de outras práticas ambientais, inclusive a adesão a

padrões internacionais de proteção ambiental

A Companhia está sujeita a várias leis, portarias, normas e regulamentos brasileiros federais, estaduais e

municipais relativos à proteção do meio ambiente. A legislação ambiental varia de acordo com a localização

do empreendimento, as condições ambientais e os usos atuais e anteriores do terreno. A legislação

ambiental pode acarretar atrasos, fazer com que se incorra em significativos custos de observância

normativa e outros custos, podendo, também, proibir ou restringir amplamente as incorporações. Antes da

compra de um terreno, a Companhia contrata engenheiros ambientais independentes para avaliá-lo quanto à

presença de materiais, resíduos ou substâncias perigosos ou tóxicos.

PÁGINA: 66 de 390


7.5 - Efeitos relevantes da regulação estatal nas atividades

A Companhia investe na gestão de resíduos de todas as suas obras desde 2005. Em 2003 a empresa

participou do grupo-piloto do Programa de Gestão Ambiental de Resíduos em Canteiros de Obras

promovido pelo Sinduscon-SP (Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo). Com

isto tornou-se uma das construtoras pioneiras na implantação de gestão de resíduos em obras.

A gestão de resíduos da Cyrela tem como objetivo conscientizar todos os colaboradores quanto à

importância da preservação do meio ambiente, atendendo as exigências legais. Os processos utilizados

são integrados ao sistema de gestão da qualidade, consolidado há anos na Cyrela. Os resíduos que não

podem ser evitados devem estar em condições de reutilização ou reciclagem. Ao final do processo, o que

precisar realmente ser descartado tem sua destinação compromissada.

Até a presente data, a Companhia não foi prejudicada pela presença efetiva ou potencial desses tipos de

materiais ou pela falta das licenças e autorizações das autoridades públicas necessárias. Para evitar estes

riscos, sua obrigação de aquisição do terreno fica, em geral, condicionada à obtenção das licenças e

autorizações das autoridades públicas necessárias antes do fechamento do negócio.

Até a presente data, tampouco há qualquer processo judicial ou administrativo de natureza ambiental

relevante contra a Companhia.

c. dependência de patentes, marcas, licenças, concessões, franquias, contratos de

royalties relevantes para o desenvolvimento das atividades.

No Brasil, a propriedade de uma marca adquire-se somente pelo registro validamente expedido pelo INPI

(Instituto Nacional de Propriedade Industrial), órgão responsável pelo registro de marcas e patentes,

sendo então assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional por um prazo

determinado de dez anos, passível de sucessivas renovações. Durante o processo de registro, o

depositante tem apenas uma expectativa de direito para utilização das marcas depositadas, aplicadas para

a identificação de seus produtos ou serviços.

A Companhia é titular, em nome próprio ou em nome de empresas do grupo, de diversos registros e

pedidos de registro de marcas no Brasil. Tais marcas são relevantes para a condução das atividades da

Companhia. As marcas mais relevantes da Companhia, após a incorporação da Cyrela Vancouver pela

Brazil Realty, são “Cyrela” e “Brazil Realty”, necessariamente nesta ordem. A Companhia acredita que suas

marcas “Cyrela”, “Brazil Realty” e “Living” estão entre as mais reconhecidas e bem conceituadas nos

segmentos de mercado em que atua.

Adicionalmente, a Companhia possui diversos nomes de domínio registrados no Núcleo de Informação e

Coordenação do Ponto Br – “NIC.br”, órgão responsável pelo registro de nomes de domínio no Brasil,

dentre os quais destaca o www.cyrela.com.br e o www.livingconstrutora.com.br.

PÁGINA: 67 de 390


7.6 - Receitas relevantes provenientes do exterior

A Companhia não obtém receitas relevantes em outros países que não o Brasil.

PÁGINA: 68 de 390


7.7 - Efeitos da regulação estrangeira nas atividades

Não aplicável à companhia.

PÁGINA: 69 de 390


7.8 - Políticas socioambientais

A Companhia não possui um Relatório de Sustentabilidade, porém adota algumas práticas sustentáveis em

suas obras que estão descritas no website da Companhia: http://www.cyrela.com.br/sobre/a-

cyrela/sustentabilidade.

Além disso, nos relatórios anuais da Companhia, há uma sessão sobre Gestão Ambiental que descreve

exemplos de ações que são realizadas.

O relatório anual fica disponível no site da Companhia, neste link:

http://www.cyrela.com.br/sobre/a-cyrela/relatorio-anual

Vale também destacar que a Cyrela faz investimentos sociais e apoia iniciativas ambientais através do

Instituto Cyrela (www.institutocyrela.org.br).

PÁGINA: 70 de 390



Em 10 de Abril de 2017, a Companhia informou a seus acionistas, através de Comunicado ao Mercado, o encerramento da relação societária com a Mac Investimentos e Participações Ltda. (“MAC Par”), formada em 2006 por meio da Joint Venture “Mac Empreendimentos Imobiliários Ltda” (“MAC”).

Nesta reorganização societária foi acordado que: (i) os empreendimentos que compõem o Land Bank da MAC sejam divididos entre MAC Par e Cyrela por meio de arranjos societários envolvendo as SPEs detentoras de tais ativos, e (ii) os empreendimentos imobiliários já lançados permaneçam na parceria até a alienação da totalidade de suas unidades, com a consequente distribuição de seu caixa e/ou de seus recebíveis para MAC Par e a Cyrela.

PÁGINA: 71 de 390


8.1 - Negócios extraordinários

A Companhia não adquiriu ou alienou qualquer ativo relevante que não se enquadre como operação

normal nos negócios da Companhia durante os três últimos exercícios sociais. Entretanto, ao longo dos

últimos anos, algumas operações ocorreram, conforme descrito abaixo:

Em “Comunicado a Mercado” arquivado em 23 de outubro de 2015

http://cyrela.globalri.com.br/upload/files/2408_Cyrela_-_Comunicado_ao_Mercado_-

_Parceira_com_Plano_e_Plano_-_23-10-2015...pdf), a Cyrela adquiriu a totalidade das quotas de emissão

da Plano & Plano Incorporações Ltda. (“P&P Incorporações”), a qual detém 21% do capital social da Plano

& Plano Construções e Participações Ltda. (“P&P JV”). Com isso a participação da Companhia e de suas

controladas na P&P JV passa de 79% para 100%. No mesmo ato, a Companhia e os Sócios vendedores das

quotas da P&P Incorporações acordaram a constituição de nova sociedade, cuja participação será detida na

proporção de 50% pela Companhia e 50% pelos vendedores, e que terá o mesmo objeto social da P&P JV.

A adquirida já apresentava seus resultados de forma consolidada em nossas demonstrações

financeiras e, dessa forma, não altera substancialmente nenhuma rubrica financeira. Como a nossa

participação já era de 79% e passou para 100%, a única alteração é na rubrica “Participações Minoritárias”

do resultado que deixará de eliminar os 21% consolidados nas demais linhas de receitas, impostos, custos

e despesas. Em relação à parceria constituída, a mesma também seguirá o método de consolidação integral

à medida que novos projetos forem lançados e vendidos dentro desta nova empresa.

Aquisições de participações societárias em SPE’s são parte integrante e natural do nosso negócio,

assim como aumento de participação em projetos, por exemplo. Contudo, a Companhia optou por fornecer

um maior disclosure a respeito da referida transação uma vez que esta incorreu em um desembolso de caixa

de aproximadamente R$ 80 milhões e impactou a geração de caixa do quarto trimestre de 2015.

Em Fato Relevante publicado na data de 23 de junho de 2016

(http://cyrela.globalri.com.br/upload/files/2571_Cyrela_-_Fato_Relevante_Cyrela-Tecnisa_-_23_06_2016_-

_PT.pdf) a Companhia comunicou aos acionistas e mercado em geral que o Conselho de Administração da

Cyrela aprovou um acordo de subscrição para participar do aumento de capital da Tecnisa S.A.. Após a

conclusão deste processo, que foi finalizado em outubro daquele mesmo ano, a Cyrela desembolsou o

equivalente a R$ 74,5 milhões, equivalentes à compra de 37.252.984 ações ao preço fixado de R$ 2,00 por

ação, conforme Termo de Subscrição disponível no site da Tecnisa S.A. e da CVM e que perfaz uma

participação de 13,62% da Cyrela no quadro acionário da Tecnisa.

Em Fato Relevante publicado na data de 10 de abril de 2017 (http://cyrela.globalri.com.br/upload/files/2757_Cyrela-Fato-Relevante-Aumento-de-Capital-10-04-2017-PT_vfinal.pdf) a Cyrela comunicou aos acionistas e mercado em geral que a Companhia e a Tecnisa S.A. aprovaram, em reuniões dos seus respectivos Conselhos de Administração, a celebração de novo acordo de subscrição de ações referente ao aumento de capital da Tecnisa, no montante de até R$ 150.000.000,00, com a subscrição particular de até 57.692.307 novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 2,60 por ação. A Cyrela assumiu perante a Tecnisa S.A. o “Compromisso de Subscrição” de até o final do prazo para o exercício do direito de preferência do Aumento de Capital, subscrever e integralizar 7.858.174 novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de Tecnisa, pelo preço de emissão total de R$ 20.431.252,40. Após este evento, a Companhia passou a deter 45.111.158 de ações, mantendo sua participação no capital da Tecnisa de 13,62%.

Adicionalmente, Cyrela, Joseph Meyer Nigri, Meyer Joseph Nigri e Jar Participações Ltda. celebraram, nesta data, o 1.º aditivo ao acordo de acionistas da Tecnisa, originalmente celebrado pelas

mesmas partes em 25 de agosto de 2016. Em “Comunicado ao Mercado” arquivado em 10 de abril de 2017 (http://cyrela.globalri.com.br/upload/files/2758_Cyrela-Comunicado-ao-Mercado-Parceria-MAC-x-CBR-10.04.2017.pdf) a Cyrela comunicou aos seus acionistas e mercado em geral que a parceria formada entre a Companhia e a Mac Investimentos e Participações Ltda. (“MAC Par”), formada em 2006 por meio da Joint Venture “Mac Empreendimentos Imobiliários Ltda” (“MAC”) foi reestruturada no sentido de não serem realizados novos negócios. A estrutura societária será mantida até o término das relações comerciais, ou seja, a quitação de todas as unidades lançadas.

PÁGINA: 72 de 390


8.1 - Negócios extraordinários

Em “Comunicado a Mercado” arquivado em 24 de novembro de 2018 (http://cyrela.globalri.com.br/upload/files/2901_Cyrela-Comunicado-ao-Mercado-Parceria-Hines-x-CBR-24.11.2017.pdf), a Cyrela concluiu alienação nas SPEs: (i) CBR 051 Empreendimentos Imobiliários Ltda. e (ii) Seattle Empreendimentos Imobiliários Ltda., de propriedade da CYRELA, para a IMOBILIÁRIA 513 (sociedade não operacional cujos acionistas são: Hines Brasil Empreendimentos Ltda. e Tamweelview European Holdings S.A., fundos internacionais focados no mercado imobiliário global). Detalhes das SPEs: (i) possuem como objetivo social a incorporação de empreendimentos imobiliários residenciais ou mistos em bairros localizados no Município de São Paulo e (ii) o VGV potencial total das duas SPEs é de R$ 1,0 bilhão.

PÁGINA: 73 de 390


8.2 - Alterações significativas na forma de condução dos negócios do emissor

Não houve alterações significativas na forma de condução dos negócios da Companhia durante os três

últimos exercícios sociais.

PÁGINA: 74 de 390


8.3 - Contratos relevantes celebrados pelo emissor e suas controladas não diretamenterelacionados com suas atividades operacionais

A Companhia e suas controladas não celebraram contratos não diretamente relacionados com suas

atividades operacionais durante os três últimos exercícios sociais.

PÁGINA: 75 de 390


8.4 - Outras inf. Relev. - Negócios extraord.


PÁGINA: 76 de 390


9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes - outros

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

Não se aplica.

PÁGINA: 77 de 390


Não se aplica


9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.a - Ativos imobilizados

PÁGINA: 78 de 390


Marcas Marca "CYSET" Uso exclusivo por dez anos

A extinção da marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela renúncia do titular do direito da mesma, pela caducidade do prazo do direito ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo com a Lei 9.279/96, artigo 142, e demais legislações correlatas.

Não há como quantificar o impacto, além da impossibilidade de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou semelhantes, para assinalar, serviços ou produtos concorrentes, uma vez que o títular deixa de deter o direito de uso exclusivo da mesma.

Marcas Marca "ESCRITÓRIOS PAULISTA"

Uso exclusivo por dez anos



Marcas Marca "Canindé" Uso exclusivo por dez anos



Marcas Marca "Vitrine Umarizal"




Marcas Marca "Triple A" Uso exclusivo por dez anos



Marcas Marca "Welcome Residenciais Verticais"




Marcas Marca empresa "Cyrela Brazil Realty S/A"




9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis

Tipo de ativo Descrição do ativo Duração Eventos que podem causar a perda dos direitos Consequência da perda dos direitos

PÁGINA: 79 de 390


Marcas Marca "Brisas Autos do Calhal"




Marcas Marca " Costanera" Uso exclusivo por dez anos



Marcas Marca"Escritórios Paulista"




Marcas Marca "Consórcio Residencial da Barra"




Marcas Marca empresa "CYTE Empreend"




Marcas Marca " Riserva Península "




Marcas Marca "Selling" Uso exclusivo por dez anos





PÁGINA: 80 de 390


Marcas Marca "Villa Solare" Uso exclusivo por dez anos



Marcas Marca "Guia de Bairro " Uso exclusivo por dez anos



Marcas Marca "Espaço Cyrelinha"




Marcas Marca "Tempo Bello" Uso exclusivo por dez anos



Marcas Marca "Academia Cyrela"




Marcas Marca "Merito" Uso exclusivo por dez anos



Marcas Marca "Luzes da Mooca"






PÁGINA: 81 de 390


Marcas Marca "Villagio Luna" Uso exclusivo por dez anos



Marcas Marca "Portale Mattino" Uso exclusivo por dez anos



Marcas Marca "Spazio Lume" Uso exclusivo por dez anos



Marcas Marca "Atrio Giorno" Uso exclusivo por dez anos



Marcas Marca "Revista Cyrela" Uso exclusivo por dez anos



Marcas Marca "Vilas Verticais Cyrela"




Marcas Marca "Blanc Campo Belo"






PÁGINA: 82 de 390


Marcas Marca empresa "Cyrela Andrade Mendoça"




Marcas Marca "Mandara" Uso exclusivo por dez anos



Marcas Marca "Facilities by Cyrela"




Marcas Marca "Art de Viver" Uso exclusivo por dez anos



Marcas Marca "Cyrela" Uso exclusivo por dez anos



Marcas Marca "Familia Ipiranga"




Marcas Marca "Michigam Residence Park"






PÁGINA: 83 de 390


Marcas Marca "Pleno Living" Uso exclusivo por dez anos



Marcas Marca "Brisas Living" Uso exclusivo por dez anos



Marcas Marca "Cyrela Andrade Mendonça nosso sonho e real o seu"




Marcas Marca "Mais Living" Uso exclusivo por dez anos



Marcas Marca "Mandara Café" Uso exclusivo por dez anos



Marcas Marca "Agora Living" Uso exclusivo por dez anos



Marcas Marca "Villagio Mangunhos - apice ba"






PÁGINA: 84 de 390


Marcas Marca "Brazil Realty" Uso exclusivo por dez anos



Marcas Marca "Fatto" Uso exclusivo por dez anos



Marcas Marca "Marcco" Uso exclusivo por dez anos



Marcas Marca "Escritório Paulista e escr. pta localização"




Marcas Marca "Living - argentina"




Marcas Marca "Living" Uso exclusivo por dez anos



Marcas Marca "Guia de Bairro" Uso exclusivo por dez anos





PÁGINA: 85 de 390


Marcas Marca "Vivere Living" Uso exclusivo por dez anos



Marcas Marca "Escritorio Design"




Marcas Marca "Capital Urban Life"




Marcas Marca "Mirai Urban Life"




Marcas Marca "Dez Vila Curuça"




Marcas Marca "Cyte +" Uso exclusivo por dez anos



Marcas Marca "Cyrela for You" Uso exclusivo por dez anos





PÁGINA: 86 de 390


Marcas Marca "Vitoria Living" Uso exclusivo por dez anos



Marcas Marca "Living na Argentina"




Marcas Marca "Fields living" Uso exclusivo por dez anos



Marcas Marca "Vita Living" Uso exclusivo por dez anos



Marcas Marca empresa "Cyrela Empr Imob"






PÁGINA: 87 de 390


Agra Cyrela Spe Ltda 05.404.026/0001-19 - Controlada Brasil Incorporação de Imóveis 0,000000

31/12/2017 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 0,00

Valor mercado

Agin Vergueiro Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda

07.653.775/0001-05 - Controlada Brasil Incorporação de Imóveis 0,000000

31/12/2016 0,000000 0,000000 0,00

31/12/2017 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 0,00

Valor mercado

Posicionamento Estratégico da Companhia

31/12/2015 0,000000 0,000000 27.000,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

Abc Realty De Investimento Imobiliária Ltda



31/12/2017 -22,750000 0,000000 1.239.000.000,00 Valor contábil 31/12/2017 5.922.045,04

Valor mercado

31/12/2016 -17,490000 0,000000 1.535.000.000,00


31/12/2015 -9,160000 0,000000 1.685.000,00

Abc Ii De Investimento Imobiliária Ltda


31/12/2017 22,240000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 86.000,00

Valor mercado

31/12/2016 -14,190000 0,000000 0,00



31/12/2015 -55,720000 0,000000 112.000,00

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.c - Participações em sociedades

Denominação Social CNPJ Código CVM Tipo sociedade País sede UF sede Município sede Descrição das atividades desenvolvidas

Participação do emisor (%)

Exercício social Valor contábil - variação % Valor mercado - variação %

Montante de dividendos recebidos (Reais)

Data Valor (Reais)

PÁGINA: 88 de 390


Alpen Haus Desenv Imobiliária S/A


31/12/2017 -1,780000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 205.000,00

Valor mercado


31/12/2016 4,510000 0,000000 0,00


31/12/2015 5,260000 0,000000 0,00

Alexandria Empreendimentos Imobiliários Ltda

08.576.158/0001-16 - Coligada Brasil Incorporação de Imóveis 50,000000

31/12/2016 0,000000 0,000000 50.000,00

31/12/2017 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil

Valor mercado



31/12/2015 0,000000 0,000000 0,00

Aldeia Da Colina Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda


31/12/2017 -4,860000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 2.623.000,00

Valor mercado

31/12/2016 -24,300000 0,000000 0,00



31/12/2015 -20,320000 0,000000 0,00

31/12/2015 0,000000 0,000000 188.000,00

31/12/2016 0,000000 0,000000 0,00








Data Valor (Reais)

PÁGINA: 89 de 390


Angra Dos Reis Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2017 -94,630000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 7.150.000,00

Valor mercado

Andaluzia Empreendimentos Imobiliários Ltda

13.159.846/0001-10 - Coligada Brasil 99,990000

31/12/2016 -8,230000 0,000000 5.000,00

31/12/2015 19,880000 0,000000 0,00


31/12/2017 -99,680000 0,000000 77.000,00 Valor contábil 31/12/2017 22.000,00

Valor mercado

Andaluzia Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2017 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 6.652.000,00

Valor mercado

31/12/2016 -8,230000 0,000000 5.000,00



31/12/2015 19,880000 0,000000 0,00

Alpen Haus Desenv Imobiliária S/A


31/12/2017 33,610000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 352.000,00

Valor mercado

31/12/2016 -57,270000 0,000000 0,00



31/12/2015 -16,090000 0,000000 0,00






Data Valor (Reais)

PÁGINA: 90 de 390


Austria Incorporadora Ltda


31/12/2017 7,310000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 14.476.000,00

Valor mercado


31/12/2016 43,150000 0,000000 0,00


31/12/2015 -1,300000 0,000000 0,00

Atlantida Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda


31/12/2016 -20,270000 0,000000 111.000,00

31/12/2017 23,070000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 649.000,00

Valor mercado



31/12/2015 69,050000 0,000000 134.000,00

Arizona Investimento Imobiliária Ltda


31/12/2017 -31,590000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 1.698.000,00

Valor mercado

31/12/2016 -75,020000 0,000000 1.465.000,00



31/12/2015 -12,950000 0,000000 2.334.000,00

31/12/2015 0,000000 0,000000 0,00

31/12/2016 100,000000 0,000000 0,00








Data Valor (Reais)

PÁGINA: 91 de 390


Brazil Realty - Companhia Securitizadora de Créditos Imobiliários

07.119.838/0001-48 - Controlada Brasil Securitização de Créditos 100,000000

Valor mercado

Boa Vista Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda


31/12/2016 0,000000 0,000000 336.000,00

31/12/2015 0,000000 0,000000 -8.382.000,00



31/12/2017 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 0,00

Valor mercado

Barao De Miracema Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda


31/12/2017 156,650000 0,000000 227.000,00 Valor contábil 31/12/2017 2.309.000,00

Valor mercado

31/12/2016 10,100000 0,000000 0,00



31/12/2015 44,860000 0,000000 0,00

B R Servicos E Investimento Bahamas Ltda

00.000.000/0000-00 - Controlada Brasil Ativid. Auxil. de Intermed. Financ. 100,000000

31/12/2017 -97,610000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 1.000,00

Valor mercado

31/12/2016 -16,570000 0,000000 0,00



31/12/2015 151,400000 0,000000 0,00






Data Valor (Reais)

PÁGINA: 92 de 390


C.E.A. Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda


31/12/2017 -23,160000 0,000000 40.000,00 Valor contábil 31/12/2017 230.000,00

Valor mercado

31/12/2016 -69,630000 0,000000 810.000,00


31/12/2015 -61,680000 0,000000 1.390.000,00

Bretanha Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2015 -0,440000 0,000000 0,00



31/12/2016 -0,350000 0,000000 0,00

Valor mercado

31/12/2017 -98,370000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2016 4.000,00

Brc Administração E Participação Ltda

02.724.842/0001-11 - Controlada Brasil Administração de Bens 100,000000

31/12/2017 2,390000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 2.409.000,00

Valor mercado



31/12/2015 28,170000 0,000000 0,00

31/12/2016 40,860000 0,000000 0,00

31/12/2016 -48,860000 0,000000 0,00

31/12/2017 -91,930000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 74.000,00

31/12/2015 -29,700000 0,000000 0,00








Data Valor (Reais)

PÁGINA: 93 de 390


Camargo Correa Cyrela Empr Im Spe Ltda


31/12/2017 28,090000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 8.493.000,00

Valor mercado

Calafete Investimento Imobiliária Ltda


31/12/2016 0,000000 0,000000 0,00

31/12/2017 0,000000 0,000000 280.000,00 Valor contábil 31/12/2017 11.000,00



31/12/2015 0,000000 0,000000 0,00

Valor mercado

Cacapava Empreitada De Lavor Ltda


31/12/2017 -47,090000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 6.977.000,00

Valor mercado

31/12/2016 1000,000000 0,000000 0,00



31/12/2015 100,000000 0,000000 0,00

Cabo Frio Incorporadora Ltda


31/12/2017 -0,880000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 17.771.000,00

Valor mercado

31/12/2016 4,320000 0,000000 10.000,00



31/12/2015 0,420000 0,000000 0,00







Data Valor (Reais)

PÁGINA: 94 de 390


Carcavelos Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2017 52,850000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 2.252.000,00

Valor mercado

31/12/2016 -6,110000 0,000000 0,00


31/12/2015 -5,600000 0,000000 0,00

Carapa Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2015 1,820000 0,000000 3.000.000,00



Valor mercado

31/12/2017 38,010000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 29.036.000,00

31/12/2016 -13,810000 0,000000 7.200.000,00

Canoa Quebrada Empreendimentos Imobiliários Ltda

08.543.594/0001-99 - Controlada Brasil Incorporação Imobiliária 100,000000

31/12/2017 3,030000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 28.098.000,00

Valor mercado

31/12/2016 2,570000 0,000000 0,00



31/12/2015 20,080000 0,000000 0,00

31/12/2015 3,730000 0,000000 0,00

31/12/2016 44,340000 0,000000 0,00








Data Valor (Reais)

PÁGINA: 95 de 390


Cbr 013 Empreendimentos Imobiliários Ltda




31/12/2016 -26,520000 0,000000 0,00

31/12/2017 -38,980000 0,000000 23.309.000,00 Valor contábil 31/12/2017 27.626.000,00



31/12/2015 14,060000 0,000000 0,00

Valor mercado


09.080.064/0001-14 - Coligada Brasil 99,900000

31/12/2017 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 0,00

Valor mercado

31/12/2016 0,000000 0,000000 0,00


31/12/2015 0,000000 0,000000 0,00

Carlos Petit Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2017 40,590000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 4.529.000,00

Valor mercado

31/12/2016 7,810000 0,000000 0,00



31/12/2015 6,560000 0,000000 0,00







Data Valor (Reais)

PÁGINA: 96 de 390




31/12/2017 81,100000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 10.739.000,00

Valor mercado

31/12/2016 900,000000 0,000000 0,00



31/12/2016 -99,960000 0,000000 0,00

31/12/2015 194,550000 0,000000 0,00



Valor mercado

31/12/2017 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 2.000,00



31/12/2017 -8,260000 0,000000 2.425.000,00 Valor contábil 31/12/2017 14.023.000,00

Valor mercado



31/12/2015 -74,040000 0,000000 840.000,00

31/12/2016 1500,000000 0,000000 608.000,00

31/12/2016 4,680000 0,000000 0,00

31/12/2017 -99,800000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 2.000,00

Valor mercado



31/12/2015 74,000000 0,000000 0,00






Data Valor (Reais)

PÁGINA: 97 de 390




31/12/2015 36,520000 0,000000 0,00

31/12/2016 7,930000 0,000000 0,00

Valor mercado

31/12/2017 -99,370000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 2.000,00





31/12/2017 12,970000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 277.000,00

31/12/2015 48,050000 0,000000 0,00

31/12/2016 7,650000 0,000000 0,00


Valor mercado




31/12/2017 -99,510000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 11.000,00

Valor mercado

31/12/2016 24,580000 0,000000 0,00



31/12/2015 32,970000 0,000000 0,00

31/12/2015 278,060000 0,000000 0,00








Data Valor (Reais)

PÁGINA: 98 de 390




Valor mercado



31/12/2016 -17,710000 0,000000 0,00

31/12/2015 100,000000 0,000000 0,00



31/12/2017 -2,830000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 195.000,00

Valor mercado



31/12/2017 549,873000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 332.000,00

Valor mercado

31/12/2016 -99,080000 0,000000 0,00



31/12/2015 11,170000 0,000000 0,00



31/12/2017 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 0,00

Valor mercado

31/12/2016 0,000000 0,000000 0,00



31/12/2015 0,000000 0,000000 0,00






Data Valor (Reais)

PÁGINA: 99 de 390




31/12/2017 2,880000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 708.000,00

Valor mercado

31/12/2016 300,000000 0,000000 0,00

31/12/2015 100,000000 0,000000 0,00



31/12/2015 0,000000 0,000000 0,00



31/12/2016 -22,730000 0,000000 0,00

Valor mercado

31/12/2017 -5,160000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 1.465,00



31/12/2017 -100,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 62.981.000,00

Valor mercado



31/12/2015 1,340000 0,000000 0,00

31/12/2016 0,050000 0,000000 0,00

31/12/2016 63,290000 0,000000 0,00

31/12/2017 5,630000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2016 81.896.000,00

31/12/2015 30,220000 0,000000 0,00








Data Valor (Reais)

PÁGINA: 100 de 390




Valor mercado

31/12/2015 -0,160000 0,000000 0,00

31/12/2016 51,210000 0,000000 0,00

31/12/2017 0,060000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 55.184.000,00





31/12/2016 -73,440000 0,000000 0,00

Valor mercado


31/12/2015 63,910000 0,000000 0,00

31/12/2017 -97,670000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 5.000,00




31/12/2017 -91,570000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 2.000,00

Valor mercado

31/12/2016 -3,310000 0,000000 0,00



31/12/2015 100,000000 0,000000 0,00








Data Valor (Reais)

PÁGINA: 101 de 390




Valor mercado



31/12/2016 4,930000 0,000000 0,00

31/12/2015 100,000000 0,000000 0,00



31/12/2017 -0,110000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 17.000,00

Valor mercado



31/12/2017 -13,640000 0,000000 1.766.000,00 Valor contábil 31/12/2017 6.127.000,00

Valor mercado

31/12/2016 100,000000 0,000000 6.150.000,00



31/12/2015 254,600000 0,000000 350,00



31/12/2017 -8,610000 0,000000 23.700.000,00 Valor contábil 31/12/2017 107.076.000,00

Valor mercado

31/12/2016 15,670000 0,000000 1.455.000,00



31/12/2015 0,430000 0,000000 0,00






Data Valor (Reais)

PÁGINA: 102 de 390




31/12/2017 444,880000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 8.000,00

Valor mercado

31/12/2016 -22,950000 0,000000 0,00

31/12/2015 100,000000 0,000000 0,00



31/12/2015 1551,950000 0,000000 0,00



31/12/2016 -59,730000 0,000000 4.359.000,00

Valor mercado

31/12/2017 132,930000 0,000000 5.054.000,00 Valor contábil 31/12/2017 7.159.000,00



31/12/2017 112143,800000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 1.409.000,00

Valor mercado



31/12/2015 100,000000 0,000000 0,00

31/12/2016 -37,220000 0,000000 0,00

31/12/2016 -5,580000 0,000000 0,00

31/12/2017 -2,310000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 6.000,00

31/12/2015 0,000000 0,000000 0,00








Data Valor (Reais)

PÁGINA: 103 de 390




Valor mercado

31/12/2015 0,000000 0,000000 0,00

31/12/2016 0,000000 0,000000 0,00

31/12/2017 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 0,00





31/12/2016 200,000000 0,000000 0,00

Valor mercado


31/12/2015 9,090000 0,000000 0,00

31/12/2017 34,430000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 437.000,00




31/12/2017 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 0,00

Valor mercado

31/12/2016 0,000000 0,000000 0,00



31/12/2015 0,000000 0,000000 0,00








Data Valor (Reais)

PÁGINA: 104 de 390




Valor mercado



31/12/2016 0,000000 0,000000 0,00

31/12/2015 0,000000 0,000000 0,00



31/12/2017 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2018 11.000,00

Valor mercado


27.595.277/0001-60 - Coligada Incorporação de Imóveis 99,990000

31/12/2017 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 9.000,00

Valor mercado

31/12/2016 0,000000 0,000000 0,00



31/12/2015 0,000000 0,000000 0,00



31/12/2017 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 123.000,00

Valor mercado

31/12/2016 0,000000 0,000000 0,00



31/12/2015 0,000000 0,000000 0,00






Data Valor (Reais)

PÁGINA: 105 de 390


Cbr Assessoria E Consultoria Imobiliária Ltda

18.596.891/0001-56 - Controlada Brasil Assessoria e Consultoria Empresarial 100,000000

31/12/2017 0,460000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 136.000,00

Valor mercado

31/12/2016 -42,440000 0,000000 30.000,00

31/12/2015 -94,180000 0,000000 4.724.000,00



31/12/2015 0,000000 0,000000 0,00



31/12/2016 0,000000 0,000000 0,00

Valor mercado

31/12/2017 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2018 51.808.000,00



31/12/2017 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 9.000,00

Valor mercado



31/12/2015 0,000000 0,000000 0,00

31/12/2016 0,000000 0,000000 0,00

31/12/2016 0,000000 0,000000 0,00

31/12/2017 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 380.000,00

31/12/2015 0,000000 0,000000 0,00








Data Valor (Reais)

PÁGINA: 106 de 390


Cipasa Santa Maria Empreendimentos Imobiliários S/A


Chl Lxxviii Incorporações Ltda


Valor mercado

31/12/2015 100,000000 0,000000 8.350.000,00

31/12/2016 -2,520000 0,000000 2.300.000,00

31/12/2017 -2,770000 0,000000 975.000,00 Valor contábil 31/12/2017 9.138.000,00



Century De Investimento Imobiliária Ltda


31/12/2016 -14,010000 0,000000 110.000,00

Valor mercado


31/12/2015 -40,450000 0,000000 0,00

31/12/2017 51,710000 0,000000 802.000,00 Valor contábil 31/12/2017 1.181.000,00


Ccisa31 Incorporadora Ltda


31/12/2017 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 1.363.000,00

Valor mercado

31/12/2016 0,000000 0,000000 0,00



31/12/2015 0,000000 0,000000 0,00








Data Valor (Reais)

PÁGINA: 107 de 390


Cotia Empreendimentos Imobiliários Ltda

08.529.157/0001-10 - Coligada 99,990000

31/12/2017 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 7.284.000,00

Valor mercado

31/12/2016 -100,000000 0,000000 0,00

Costa Maggiore Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2016 -12,580000 0,000000 0,00

31/12/2015 -11,920000 0,000000 900.000,00



Valor mercado

31/12/2017 -6,540000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 4.130.000,00

Corsega Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2017 31,380000 0,000000 5.628.000,00 Valor contábil 31/12/2017 3.457.000,00

Valor mercado



31/12/2015 8,310000 0,000000 0,00

31/12/2016 -30,340000 0,000000 0,00

31/12/2016 -2,180000 0,000000 5.388.000,00

31/12/2017 -69,190000 0,000000 638.000,00 Valor contábil 31/12/2017 3.854.000,00

Valor mercado



31/12/2015 -3,750000 0,000000 4.740.000,00






Data Valor (Reais)

PÁGINA: 108 de 390


Cybra De Investimento Imobiliária Ltda


31/12/2015 -14,925000 0,000000 22.700.000,00

31/12/2016 -91,850000 0,000000 1.408.000,00

Valor mercado

31/12/2017 -4,160000 0,000000 2.509.000,00 Valor contábil 31/12/2017 9.549.000,00



Cury Construtora E Incorp S/A


31/12/2017 26,800000 0,000000 35.000.000,00 Valor contábil 31/12/2016 126.208.000,00

31/12/2015 -0,590000 0,000000 40.135.000,00

31/12/2016 -48,100000 0,000000 0,00


Valor mercado


Country De Investimento Imobiliária Ltda


31/12/2017 39,850000 0,000000 628.000,00 Valor contábil 31/12/2017 12.836.000,00

Valor mercado

31/12/2016 11,460000 0,000000 0,00



31/12/2015 -0,250000 0,000000 0,00

31/12/2015 100,000000 0,000000 0,00







Data Valor (Reais)

PÁGINA: 109 de 390


Cyrela Anis Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2017 -32,500000 0,000000 8.661.000,00 Valor contábil 31/12/2017 37.441.000,00

Valor mercado

Cyrela Alasca Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2016 -64,280000 0,000000 12.551.000,00

31/12/2015 -32,560000 0,000000 14.524.000,00



31/12/2017 4,680000 0,000000 5.150.000,00 Valor contábil 31/12/2017 4.444.000,00

Valor mercado

Cyrela Administradora De Bens Ltda


31/12/2017 179,760000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 7.000,00

Valor mercado

31/12/2016 -16,490000 0,000000 0,00



31/12/2015 -25,000000 0,000000 0,00

Cyrela Aconcagua Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2017 -4,840000 0,000000 324.000,00 Valor contábil 31/12/2017 49.526.000,00

Valor mercado

31/12/2016 -1,810000 0,000000 0,00



31/12/2015 100,000000 0,000000 6.201.000,00






Data Valor (Reais)

PÁGINA: 110 de 390


Cyrela Bahia Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2017 -64,620000 0,000000 2.233.000,00 Valor contábil 31/12/2017 3.961.000,00

Valor mercado

31/12/2016 -6,700000 0,000000 265.000,00


31/12/2015 100,000000 0,000000 0,00

Cyrela Austurias Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2015 135850,000000 0,000000 0,00



Valor mercado

31/12/2017 36,480000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 14.213.000,00

31/12/2016 300,000000 0,000000 0,00

Cyrela Asteca Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2017 16,240000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 44.857.000,00

Valor mercado

31/12/2016 41,290000 0,000000 0,00



31/12/2015 57,850000 0,000000 0,00

31/12/2015 -13,140000 0,000000 9.575.000,00

31/12/2016 80,590000 0,000000 1.940.000,00








Data Valor (Reais)

PÁGINA: 111 de 390


Cyrela Boraceia Empreendimentos Imobiliários Ltda

09.434.041/0001-60 - Coligada 99,990000

Cyrela Bentevi Empreendimentos Imobiliária Ltda


31/12/2016 1,490000 0,000000 0,00

31/12/2017 -81,450000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 987.000,00



31/12/2015 0,080000 0,000000 0,00

Valor mercado

Cyrela Belgrado Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2017 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 0,00

Valor mercado

31/12/2016 0,000000 0,000000 0,00



31/12/2015 0,000000 0,000000 0,00

Cyrela Begonia Empreedimentos Imobiliária Ltda


31/12/2017 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 0,00

Valor mercado

31/12/2016 0,000000 0,000000 0,00


31/12/2015 0,000000 0,000000 0,00







Data Valor (Reais)

PÁGINA: 112 de 390


Cyrela Braga Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2017 17,140000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 8.374.000,00

Valor mercado

31/12/2016 9,470000 0,000000 0,00

Cyrela Bracy De Investimento Imobiliária Ltda


31/12/2016 -66,400000 0,000000 0,00

31/12/2015 -22,120000 0,000000 234.000,00



Valor mercado

31/12/2017 -55,700000 0,000000 219.000,00 Valor contábil 31/12/2017 139.000,00

Cyrela Borgonha Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2017 313,910000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 10.137.000,00

Valor mercado



31/12/2015 100,000000 0,000000 0,00

31/12/2016 79,800000 0,000000 0,00

31/12/2016 0,000000 0,000000 0,00

31/12/2017 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 0,00

Valor mercado


31/12/2015 0,000000 0,000000 1.386.900,00






Data Valor (Reais)

PÁGINA: 113 de 390


Cyrela Castilha Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2015 85,940000 0,000000 2.000,00

31/12/2016 40,930000 0,000000 0,00

Valor mercado

31/12/2017 6,300000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 1.153.000,00



Cyrela Canarios Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2017 -0,180000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 1.051.000,00

31/12/2015 109,800000 0,000000 0,00

31/12/2016 0,410000 0,000000 0,00


Valor mercado


Cyrela Brazil Realty Rjz Empr Imobiliária Ltda


31/12/2017 -27,370000 0,000000 8.805.000,00 Valor contábil 31/12/2017 48.263.000,00

Valor mercado

31/12/2016 24,350000 0,000000 5.251.000,00



31/12/2015 -35,130000 0,000000 3.944.000,00

31/12/2015 -30,900000 0,000000 0,00








Data Valor (Reais)

PÁGINA: 114 de 390


Cyrela Commercial Properties S.A. Empreendimentos e Participações


Valor mercado

Cyrela Classic De Investimento Imobiliária Spe Ltda


31/12/2016 10,730000 0,000000 0,00

31/12/2015 53,810000 0,000000 0,00



31/12/2017 6,170000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 380.000,00

Valor mercado

Cyrela Chile Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2017 8,680000 0,000000 1.366.000,00 Valor contábil 31/12/2017 4.154.000,00

Valor mercado

31/12/2016 -41,340000 0,000000 1.403.000,00



31/12/2015 -1,020000 0,000000 1.530.000,00

Cyrela Chavin Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2017 1,660000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 3.511.000,00

Valor mercado

31/12/2016 3,190000 0,000000 0,00



31/12/2015 34,470000 0,000000 0,00






Data Valor (Reais)

PÁGINA: 115 de 390


Cyrela Cordoba Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2017 415,690000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 493.000,00

Valor mercado

31/12/2016 4700,000000 0,000000 0,00


31/12/2015 -95,650000 0,000000 0,00

Cyrela Construtora Ltda 66.703.554/0001-63 - Controlada Brasil Incorporação de Imóveis 99,990000

31/12/2015 -91,840000 0,000000 0,00



31/12/2016 52,160000 0,000000 0,00

Valor mercado

31/12/2017 54,310000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 8.544.000,00

Cyrela Conquista Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2017 -54,220000 0,000000 13.414.000,00 Valor contábil 31/12/2017 7.937.000,00

Valor mercado



31/12/2015 11,390000 0,000000 0,00

31/12/2016 -14,120000 0,000000 4.000,00

31/12/2016 0,000000 0,000000 0,00

31/12/2017 -9,390000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 15.672.000,00

31/12/2015 0,000000 0,000000 0,00








Data Valor (Reais)

PÁGINA: 116 de 390


Cyrela Dinamarca Empreendimentos Imobiliários Ltda


Cyrela Cuzco Empreendimentos Imobiliários Ltda

10.347.718/0001-02 - Coligada 100,000000

31/12/2016 0,000000 0,000000 0,00

31/12/2017 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 0,00


31/12/2015 0,000000 0,000000 0,00

Valor mercado

Cyrela Cristal Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2017 1,020000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 32.871.000,00

Valor mercado

31/12/2016 100,000000 0,000000 1.200.000,00



31/12/2015 24,380000 0,000000 1.000.000,00

Cyrela Costa Rica Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2017 -69,710000 0,000000 1.138.000,00 Valor contábil 31/12/2017 2.484.000,00

Valor mercado

31/12/2016 -49,890000 0,000000 0,00



31/12/2015 -26,240000 0,000000 16.000.000,00







Data Valor (Reais)

PÁGINA: 117 de 390


Cyrela Empreendimentos Imobiliários Comercial Importadora E Exportadora Ltda


31/12/2017 41,520000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 20.656.000,00

Valor mercado

Cyrela Elwing Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda


31/12/2016 -48,780000 0,000000 402.000,00

31/12/2015 -78,900000 0,000000 2.012.000,00



Valor mercado

31/12/2017 -19,470000 0,000000 257.000,00 Valor contábil 31/12/2017 446.000,00

Cyrela Dinamica De Investimento Imobiliária Ltda


31/12/2017 6,590000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 336.000,00

Valor mercado



31/12/2015 0,000000 0,000000 0,00

31/12/2016 -53,810000 0,000000 674.000,00

31/12/2016 35,560000 0,000000 0,00

31/12/2017 28,120000 0,000000 310.000,00 Valor contábil 31/12/2017 1.740.000,00

Valor mercado



31/12/2015 0,000000 0,000000 0,00






Data Valor (Reais)

PÁGINA: 118 de 390


Cyrela Extrema Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2017 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 0,00

Valor mercado

31/12/2016 0,000000 0,000000 0,00


31/12/2015 0,000000 0,000000 0,00

Cyrela Europa Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2015 94,630000 0,000000 16.000.000,00



Valor mercado

31/12/2017 -12,160000 0,000000 5.070.000,00 Valor contábil 31/12/2017 51.480.000,00

31/12/2016 -8,640000 0,000000 3.347.000,00

Cyrela Esmeralda Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2017 -44,220000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 9.270.000,00

Valor mercado

31/12/2016 200,000000 0,000000 0,00



31/12/2015 -68,160000 0,000000 23.829.000,00

31/12/2015 -33,090000 0,000000 0,00

31/12/2016 15,940000 0,000000 0,00








Data Valor (Reais)

PÁGINA: 119 de 390


Cyrela Gerbera Empreendimentos Imobiliários Ltda


Valor mercado

Cyrela Genova Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2016 6,180000 0,000000 0,00

31/12/2017 0,060000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 634.000,00



31/12/2015 33,260000 0,000000 0,00

Valor mercado

Cyrela Gafisa Spe Ltda 04.038.313/0001-90 - Coligada Brasil Incorporação de Imóveis 25,000000

31/12/2017 -22,150000 0,000000 25.000,00 Valor contábil 31/12/2017 33.000,00

Valor mercado

31/12/2016 -48,020000 0,000000 68.000,00



31/12/2015 65,560000 0,000000 0,00

Cyrela Fibra N.A. Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2017 -26,930000 0,000000 763.000,00 Valor contábil 31/12/2017 1.252.000,00

Valor mercado

31/12/2016 -42,670000 0,000000 1.233.000,00



31/12/2015 -67,630000 0,000000 7.000.000,00







Data Valor (Reais)

PÁGINA: 120 de 390


Cyrela Guarani Empreendimentos Imobiliários Ltda

10.982.455/0001-03 - Coligada 0,000000

31/12/2017 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 0,00

Valor mercado

31/12/2016 0,000000 0,000000 0,00

31/12/2015 0,000000 0,000000 0,00

Cyrela Grenwood De Investimento Imobiliária Ltda


31/12/2015 25,540000 0,000000 0,00



31/12/2016 34,740000 0,000000 55.000,00

Valor mercado

31/12/2017 73,930000 0,000000 400.000,00 Valor contábil 31/12/2017 31.176.000,00

Cyrela Greenfield De Investimento Imobiliária Ltda


31/12/2017 0,010000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2016 1.594.000,00

Valor mercado



31/12/2015 0,600000 0,000000 0,00

31/12/2016 -12,980000 0,000000 0,00

31/12/2016 34,670000 0,000000 0,00

31/12/2017 159,730000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 4.631.000,00

31/12/2015 94,710000 0,000000 0,00








Data Valor (Reais)

PÁGINA: 121 de 390


Cyrela Índico Empreendimentos Imobiliários Ltda


Cyrela Imobiliária Ltda 02.509.259/0001-98 - Controlada Brasil Incorporação de Imóveis 99,990000

Valor mercado

31/12/2015 -28,530000 0,000000 5.250.000,00

31/12/2016 -20,920000 0,000000 0,00

31/12/2017 -7,340000 0,000000 2.040.000,00 Valor contábil 31/12/2017 45.923.000,00



Cyrela Iberia Empreendimentos Imobiliários Ltda

08.287.486/0001-00 - Coligada 100,000000

31/12/2016 0,000000 0,000000 0,00

Valor mercado


31/12/2015 0,000000 0,000000 0,00

31/12/2017 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 0,00

Cyrela Holanda Empreendimentos Imobiliários Ltda

08.421.622/0001-03 - Coligada 100,000000

31/12/2017 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 0,00

Valor mercado

31/12/2016 0,000000 0,000000 0,00


31/12/2015 0,000000 0,000000 0,00







Data Valor (Reais)

PÁGINA: 122 de 390


Cyrela Ipanema Empreendimentos. Imobiliária

28.193.449/0001-32 - Coligada 75,000000

31/12/2017 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 0,00

Valor mercado

31/12/2016 0,000000 0,000000 1.671.000,00

31/12/2015 0,000000 0,000000 5.700.000,00

Cyrela Investimentos E Participações Ltda


31/12/2016 0,000000 0,000000 0,00

31/12/2015 0,000000 0,000000 0,00



Valor mercado

31/12/2017 0,000000 0,000000 635.000,00 Valor contábil 31/12/2017 40.000,00

Cyrela Indonesia Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2017 -6,740000 0,000000 19.290.000,00 Valor contábil 31/12/2017 44.385.000,00

Valor mercado



31/12/2015 2,860000 0,000000 20.622.000,00

31/12/2016 54,570000 0,000000 8.549.000,00

31/12/2016 9,660000 0,000000 5.000,00

31/12/2017 -30,910000 0,000000 23.305.000,00 Valor contábil 31/12/2017 23.716.000,00

Valor mercado



31/12/2015 22,170000 0,000000 3.247,00






Data Valor (Reais)

PÁGINA: 123 de 390


Cyrela Kilauea Empreendimentos Imobiliários Ltda


Cyrela Jasmim Ltda 14.476.008/0001-33 - Controlada Brasil Incorporação de Imóveis 99,990000

Valor mercado

31/12/2015 1605,430000 0,000000 77.000,00

31/12/2016 27,500000 0,000000 1.596.000,00

31/12/2017 -14,040000 0,000000 2.716.000,00 Valor contábil 31/12/2017 7.570.000,00



Cyrela Japao Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda


31/12/2016 57,330000 0,000000 0,00

Valor mercado


31/12/2015 -11200,000000 0,000000 0,00

31/12/2017 87,940000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 328.000,00


Cyrela Jamaica Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2017 120,720000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 115.000,00

Valor mercado

31/12/2016 -28,750000 0,000000 0,00



31/12/2015 100,000000 0,000000 0,00







Data Valor (Reais)

PÁGINA: 124 de 390


Cyrela Mac Monterey Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda


31/12/2017 -45,660000 0,000000 372.000,00 Valor contábil 31/12/2017 137.000,00

Valor mercado

31/12/2016 20,640000 0,000000 0,00

Cyrela Mac Amazonas Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda


31/12/2016 -38,450000 0,000000 1.020.000,00

31/12/2015 9,400000 0,000000 210.000,00



Valor mercado

31/12/2017 -37,440000 0,000000 900.000,00 Valor contábil 31/12/2017 1.102.000,00

Cyrela Lakewood Empreendimentos Imobiliários Ltda

05.468.040/0001-86 - Coligada 50,000000

31/12/2017 0,000000 0,000000 40.000,00 Valor contábil 31/12/2017 0,00

Valor mercado


31/12/2015 0,000000 0,000000 778.000,00

31/12/2016 0,000000 0,000000 171.000,00

31/12/2016 45,780000 0,000000 2.663.000,00

31/12/2017 -0,080000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 104.000,00

Valor mercado



31/12/2015 2500,000000 0,000000 0,00






Data Valor (Reais)

PÁGINA: 125 de 390


Cyrela Magik Tecnisa Empr Imobiliária Spe Ltda


31/12/2015 0,000000 0,000000 0,00

31/12/2016 100,000000 0,000000 0,00

Valor mercado

31/12/2017 25,520000 0,000000 6.000,00 Valor contábil 31/12/2017 64.000,00



Cyrela Magik Monaco Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2017 -46,200000 0,000000 18.576.000,00 Valor contábil 31/12/2017 20.038.000,00

31/12/2015 17,070000 0,000000 0,00

31/12/2016 -2,530000 0,000000 11.192.000,00


Valor mercado


Cyrela Magik California Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda


31/12/2017 -3,100000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 253.000,00

Valor mercado

31/12/2016 24,800000 0,000000 0,00



31/12/2015 11,760000 0,000000 280.000,00

31/12/2015 226,560000 0,000000 0,00








Data Valor (Reais)

PÁGINA: 126 de 390


Cyrela Malibu Empreendimentos Imobiliários Ltda


Valor mercado

Cyrela Malasia Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2016 -34,410000 0,000000 0,00

31/12/2015 -36,820000 0,000000 0,00



31/12/2017 -36,050000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 14.102.000,00

Valor mercado

Cyrela Maia Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2017 -79,450000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 427.000,00

Valor mercado

31/12/2016 0,240000 0,000000 0,00



31/12/2015 30,340000 0,000000 0,00

Cyrela Maguari Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2017 49,960000 0,000000 3.606.000,00 Valor contábil 31/12/2017 11.853.000,00

Valor mercado

31/12/2016 45,780000 0,000000 2.663.000,00



31/12/2015 -77,550000 0,000000 9.918.000,00






Data Valor (Reais)

PÁGINA: 127 de 390


Cyrela Minas Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda


31/12/2017 -56,670000 0,000000 25.000,00 Valor contábil 31/12/2017 159.000,00

Valor mercado

31/12/2016 -49,020000 0,000000 0,00

31/12/2015 -17,650000 0,000000 285.000,00

Cyrela Maresias EmpreendimentosImobiliários Ltda


31/12/2015 -57,950000 0,000000 800.000,00



31/12/2016 -66,640000 0,000000 0,00

Valor mercado

31/12/2017 -25,590000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 4.283.000,00

Cyrela Manaus Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2017 -21,520000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 3.021.000,00

Valor mercado



31/12/2015 29,190000 0,000000 0,00

31/12/2016 -89,630000 0,000000 0,00

31/12/2016 -1,290000 0,000000 0,00

31/12/2017 0,220000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 10.243.000,00

31/12/2015 1,980000 0,000000 0,00








Data Valor (Reais)

PÁGINA: 128 de 390


Cyrela Montijo Empreendimentos Imobiliários Ltda


Valor mercado

31/12/2015 23,340000 0,000000 0,00

31/12/2016 3,280000 0,000000 0,00

31/12/2017 1,450000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 2.038.000,00



Cyrela Montblanc Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2016 -17,230000 0,000000 76.981.000,00

Valor mercado


31/12/2015 -45,860000 0,000000 193.230.000,00

31/12/2017 -13,160000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 134.071.000,00


Cyrela Moinho Empreendimentos Imobiliários Ltda

09.589.770/0001-96 - Coligada 100,000000

31/12/2017 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 0,00

Valor mercado

31/12/2016 0,000000 0,000000 0,00


31/12/2015 0,000000 0,000000 14.000.000,00








Data Valor (Reais)

PÁGINA: 129 de 390


Cyrela Normandia Empreendimentos Imobiliários Ltda


Valor mercado

Cyrela Nordeste Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2016 -21,410000 0,000000 0,00

31/12/2015 -28,140000 0,000000 0,00



31/12/2017 -24,360000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 85.474.000,00

Valor mercado

Cyrela Niss Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2017 -54,760000 0,000000 2.843.000,00 Valor contábil 31/12/2017 4.593.000,00

Valor mercado

31/12/2016 -38,040000 0,000000 4.799.000,00



31/12/2015 8,510000 0,000000 3.344.000,00

Cyrela Monza Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2017 -8,110000 0,000000 27.707,00 Valor contábil 31/12/2017 186.332.000,00

Valor mercado

31/12/2016 15,070000 0,000000 100.000,00



31/12/2015 8,420000 0,000000 0,00






Data Valor (Reais)

PÁGINA: 130 de 390


Cyrela Pamplona Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2017 25,080000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 12.849.000,00

Valor mercado

31/12/2016 -1,430000 0,000000 0,00

31/12/2015 -5,230000 0,000000 0,00

Cyrela Pacifico Empreendimentos Imobiliários S/A


31/12/2015 0,650000 0,000000 0,00



31/12/2016 0,550000 0,000000 0,00

Valor mercado

31/12/2017 -3,550000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 23.283.000,00

Cyrela Oceania Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2017 -19,190000 0,000000 182.000,00 Valor contábil 31/12/2017 878.000,00

Valor mercado



31/12/2015 -19,060000 0,000000 600.000,00

31/12/2016 -8,620000 0,000000 171.000,00

31/12/2016 100,000000 0,000000 0,00

31/12/2017 -5,080000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 7.000,00

31/12/2015 0,000000 0,000000 0,00








Data Valor (Reais)

PÁGINA: 131 de 390


Cyrela Perola Empreendimentos Imobiliária Ltda


Valor mercado

31/12/2015 16373,730000 0,000000 0,00

31/12/2016 4,720000 0,000000 0,00

31/12/2017 96,500000 0,000000 912.000,00 Valor contábil 31/12/2017 11.187.000,00



Cyrela Particip E Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2016 -10,360000 0,000000 138.000,00

Valor mercado


31/12/2015 32,570000 0,000000 0,00

31/12/2017 -4,430000 0,000000 130.000,00 Valor contábil 31/12/2017 2.964.000,00


Cyrela Paris Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2017 -15,650000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 62.646.000,00

Valor mercado

31/12/2016 56,040000 0,000000 2.110.000,00



31/12/2015 100,000000 0,000000 22.837.000,00








Data Valor (Reais)

PÁGINA: 132 de 390


Cyrela Pompeia Empreendimentos Imobiliários Ltda

08.504.527/0001-65 - Coligada 99,990000

Valor mercado

Cyrela Piracema Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2016 100,000000 0,000000 0,00

31/12/2015 0,000000 0,000000 0,00



31/12/2017 4,130000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 26.565.000,00

Valor mercado

Cyrela Pinguim Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2017 3,750000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 18.000,00

Valor mercado

31/12/2016 -96,560000 0,000000 0,00



31/12/2015 10,820000 0,000000 0,00

Cyrela Piemonte Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2017 -12,490000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 422.000,00

Valor mercado

31/12/2016 60,470000 0,000000 0,00



31/12/2015 -56,480000 0,000000 0,00






Data Valor (Reais)

PÁGINA: 133 de 390


Cyrela Puglia Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2017 1297,030000 0,000000 150.000,00 Valor contábil 31/12/2017 28.624.000,00

Valor mercado

31/12/2016 -87,530000 0,000000 15.274.000,00

31/12/2015 -28,650000 0,000000 38.173.000,00

Cyrela Portugal Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2015 -6,310000 0,000000 0,00



31/12/2016 27,850000 0,000000 0,00

Valor mercado

31/12/2017 -17,330000 0,000000 22.162.000,00 Valor contábil 31/12/2017 44.261.000,00

Cyrela Porto Velho Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2017 -61,680000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 1.823.000,00

Valor mercado



31/12/2015 -25,410000 0,000000 2.761.000,00

31/12/2016 -71,540000 0,000000 0,00

31/12/2016 0,000000 0,000000 0,00

31/12/2017 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 0,00

31/12/2015 0,000000 0,000000 0,00







Data Valor (Reais)

PÁGINA: 134 de 390


Cyrela Rjz Empreendimentos Imobiliários Ltda


Valor mercado

31/12/2015 -9,100000 0,000000 14.303.000,00

31/12/2016 -12,120000 0,000000 20.000,00

31/12/2017 -16,340000 0,000000 4.162.000,00 Valor contábil 31/12/2017 49.182.000,00



Cyrela Rjz Construtora E Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2016 16,750000 0,000000 0,00

Valor mercado


31/12/2015 -30,710000 0,000000 0,00

31/12/2017 5,650000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 90.490.000,00


Cyrela Recife Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2017 -2,470000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 162.435.000,00

Valor mercado

31/12/2016 55,080000 0,000000 0,00



31/12/2015 -0,300000 0,000000 48.500.000,00








Data Valor (Reais)

PÁGINA: 135 de 390


Cyrela Rubi Empreendimentos Imobiliários Ltda


Valor mercado

Cyrela Roraima Empreendimentos Imobiliários Ltda

07.910.251/0001-52 - Coligada 99,990000

31/12/2016 0,000000 0,000000 0,00

31/12/2015 0,000000 0,000000 16.000.000,00


31/12/2017 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 0,00

Valor mercado

Cyrela Rondonia Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2017 -98,570000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 3.000,00

Valor mercado

31/12/2016 17,060000 0,000000 0,00



31/12/2015 3960,000000 0,000000 0,00

Cyrela Rjz Jcgontijo Empreendimentos Imobiliária Ltda


31/12/2017 -35,540000 0,000000 99.357.000,00 Valor contábil 31/12/2017 30.538.000,00

Valor mercado

31/12/2016 9,680000 0,000000 0,00



31/12/2015 22,380000 0,000000 4.500.000,00






Data Valor (Reais)

PÁGINA: 136 de 390


Cyrela Salamanca Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2017 -4,050000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 7.760.000,00

Valor mercado

31/12/2016 26,010000 0,000000 0,00

31/12/2015 7,900000 0,000000 0,00

Cyrela Safira Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2015 867,570000 0,000000 0,00



31/12/2016 60,670000 0,000000 0,00

Valor mercado

31/12/2017 18,020000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 1.027.000,00

Cyrela Rubi Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2017 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 0,00

Valor mercado



31/12/2015 0,000000 0,000000 0,00

31/12/2016 0,000000 0,000000 0,00

31/12/2016 0,000000 0,000000 0,00

31/12/2017 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 2.072.000,00

31/12/2015 0,000000 0,000000 0,00








Data Valor (Reais)

PÁGINA: 137 de 390


Cyrela Sintra Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda


Valor mercado

31/12/2015 15,170000 0,000000 255.000,00

31/12/2016 -13,870000 0,000000 113.000,00

31/12/2017 -28,730000 0,000000 300.000,00 Valor contábil 31/12/2017 676.000,00



Cyrela Sao Paulo Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2016 5,110000 0,000000 0,00

Valor mercado


31/12/2015 8,580000 0,000000 0,00

31/12/2017 78,080000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 2.841.000,00


Cyrela Sanset De Investimento Imobiliária Spe Ltda


31/12/2017 -52,230000 0,000000 342.000,00 Valor contábil 31/12/2017 84.000,00

Valor mercado

31/12/2016 1500,000000 0,000000 0,00



31/12/2015 -93,790000 0,000000 8.000,00








Data Valor (Reais)

PÁGINA: 138 de 390


Cyrela Tolteca Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2017 -45,050000 0,000000 2.774.000,00 Valor contábil 31/12/2017 8.332.000,00

Valor mercado

Cyrela Tecnisa Klabin Segall Ei Spe Ltda

05.922.609/0001-31 - Coligada 20,000000

31/12/2016 0,000000 0,000000 0,00

31/12/2015 0,000000 0,000000 0,00


31/12/2017 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 6.000,00

Valor mercado

Cyrela Tecnisa De Investimento Imobiliária Ltda


31/12/2017 -13,800000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 189.000,00

Valor mercado

31/12/2016 10,760000 0,000000 0,00



31/12/2015 -87,720000 0,000000 0,00

Cyrela Suecia Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2017 -42,040000 0,000000 32.823.000,00 Valor contábil 31/12/2017 31.276.000,00

Valor mercado

31/12/2016 -12,010000 0,000000 0,00



31/12/2015 74,950000 0,000000 0,00






Data Valor (Reais)

PÁGINA: 139 de 390


Cyrela Turim Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2017 -1,160000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 1.465.000,00

Valor mercado

31/12/2016 -2,190000 0,000000 0,00


31/12/2015 13,820000 0,000000 0,00

Cyrela Trentino Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2015 0,000000 0,000000 0,00



Valor mercado

31/12/2017 1154,110000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 26.000,00

31/12/2016 100,000000 0,000000 0,00

Cyrela Toscana Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2017 -4,520000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 2.000,00

Valor mercado

31/12/2016 -39,770000 0,000000 0,00



31/12/2015 0,000000 0,000000 0,00

31/12/2015 -1,830000 0,000000 15.626.000,00

31/12/2016 70,930000 0,000000 8.192.000,00








Data Valor (Reais)

PÁGINA: 140 de 390


Cyrela Volpago Participações Societárias S/A

10.289.488/0001-72 - Controlada Brasil Gestão de Participações 99,990000

Cyrela Violeta Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2016 2,480000 0,000000 0,00

31/12/2017 2,400000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 18.289.000,00



31/12/2015 3,600000 0,000000 0,00

Valor mercado

Cyrela Vermont De Investimento Imobiliária Ltda


31/12/2017 74,310000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 11.473.000,00

Valor mercado

31/12/2016 -2,320000 0,000000 0,00



31/12/2015 8,190000 0,000000 0,00

Cyrela Tururin Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2017 -35,490000 0,000000 275.000,00 Valor contábil 31/12/2017 1.101.000,00

Valor mercado

31/12/2016 -0,010000 0,000000 0,00



31/12/2015 9,560000 0,000000 0,00







Data Valor (Reais)

PÁGINA: 141 de 390


Cz6 Empreendimentos Comerciais Ltda


31/12/2017 -78,840000 0,000000 245.000,00 Valor contábil 31/12/2017 251.000,00

Valor mercado

31/12/2016 0,410000 0,000000 0,00

31/12/2015 -9,970000 0,000000 0,00

Cyset Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2016 16,230000 0,000000 0,00

31/12/2015 211,580000 0,000000 100.000,00



Valor mercado

31/12/2017 4,080000 0,000000 130.000,00 Valor contábil 31/12/2017 45.000,00

Cyrela White River Investimento Imobiliária Spe Ltda


31/12/2017 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 0,00

Valor mercado



31/12/2015 0,000000 0,000000 0,00

31/12/2016 0,000000 0,000000 485.000,00

31/12/2016 100,000000 0,000000 4.000,00

31/12/2017 -43,740000 0,000000 207.000,00 Valor contábil 31/12/2017 246.000,00

Valor mercado



31/12/2015 0,000000 0,000000 0,00






Data Valor (Reais)

PÁGINA: 142 de 390


Estrada Rodrigues Caldas Empreendimentos ImobiliáriosSpe Ltda

08.543.607/0001-20 - Coligada 99,990000

Valor mercado

31/12/2015 0,000000 0,000000 0,00

31/12/2016 0,000000 0,000000 0,00

31/12/2017 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 220.000,00


Estela Borges Empreendimentos Imobiliários S/A


31/12/2016 -77,520000 0,000000 0,00

Valor mercado


31/12/2015 0,000000 0,000000 0,00

31/12/2017 46,500000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 66.000,00


Elbrus Empreendimentosimentos Imobiliária. Ltda


31/12/2017 -100,000000 0,000000 168.450.000,00 Valor contábil 31/12/2017 8.471.000,00

Valor mercado

31/12/2016 66,720000 0,000000 0,00



31/12/2015 44,920000 0,000000 0,00








Data Valor (Reais)

PÁGINA: 143 de 390


Funchal Empreendimentos Imobiliários Ltda

08.922.472/0001-03 - Coligada 0,000000

31/12/2017 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil

Valor mercado

Forest Hill De Investimento Imobiliária Ltda


31/12/2016 -82,120000 0,000000 485.000,00

31/12/2015 -0,008000 0,000000 0,00



31/12/2017 -0,680000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 105.000,00

Valor mercado

Flamingo Investimento Imobiliária Ltda


31/12/2017 10,080000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 13.426.000,00

Valor mercado

31/12/2016 25,300000 0,000000 0,00



31/12/2015 10,600000 0,000000 0,00

Fazenda Sao Joao Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda


31/12/2017 0,140000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 19.918.000,00

Valor mercado

31/12/2016 0,700000 0,000000 0,00



31/12/2015 0,370000 0,000000 0,00






Data Valor (Reais)

PÁGINA: 144 de 390


Goiania Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2017 -89,930000 0,000000 300.000,00 Valor contábil 31/12/2017 30.000,00

Valor mercado

31/12/2016 100,000000 0,000000 0,00


31/12/2015 0,000000 0,000000 0,00

Gatrun Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2015 23500,000000 0,000000 0,00



Valor mercado

31/12/2017 -99,260000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 2.000,00

31/12/2016 32,470000 0,000000 0,00

Gabrielle Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda


31/12/2017 -79,860000 0,000000 198.000,00 Valor contábil 31/12/2017 58.000,00

Valor mercado

31/12/2016 -65,510000 0,000000 120.000,00



31/12/2015 -84,760000 0,000000 7.014.000,00

31/12/2015 0,000000 0,000000 0,00

31/12/2016 0,000000 0,000000 0,00







Data Valor (Reais)

PÁGINA: 145 de 390


Himalaia Empreendimentos Imobiliários Ltda


Gv 10 Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2016 -5,570000 0,000000 20.000,00

31/12/2017 -68,430000 0,000000 112.000,00 Valor contábil 31/12/2017 634.000,00



31/12/2015 28,770000 0,000000 0,00

Valor mercado

Guaruba Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda


31/12/2017 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 0,00

Valor mercado

31/12/2016 0,000000 0,000000 0,00



31/12/2015 0,000000 0,000000 0,00

Goldsztein Cyrela Empreendimentos Imobiliários S/A


31/12/2017 2,350000 0,000000 60.251.000,00 Valor contábil 31/12/2017 709.460.000,00

Valor mercado

31/12/2016 -0,860000 0,000000 22.770.000,00



31/12/2015 10,090000 0,000000 0,00







Data Valor (Reais)

PÁGINA: 146 de 390


Jacira Reis Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2017 -32,360000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 15.956.000,00

Valor mercado

31/12/2016 100,000000 0,000000 0,00

31/12/2015 0,000000 0,000000 0,00

Itaipava Empreitada De Lavor E Eng Ltda


31/12/2016 -45,140000 0,000000 0,00

31/12/2015 -84,330000 0,000000 0,00



Valor mercado

31/12/2017 -21,570000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 175.000,00

Iracema Incorporadora Ltda


31/12/2017 1,550000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 28.535.000,00

Valor mercado



31/12/2015 26,650000 0,000000 0,00

31/12/2016 3,200000 0,000000 0,00

31/12/2016 -85,100000 0,000000 108.000,00

31/12/2017 2570,090000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 2.017.000,00

Valor mercado



31/12/2015 -11,830000 0,000000 70.000,00






Data Valor (Reais)

PÁGINA: 147 de 390


Klabin Segallcyrela Spe Ltda


Kalahari Empreendimentos Imobiliários Ltda


Valor mercado

31/12/2015 78,930000 0,000000 0,00

31/12/2016 4,940000 0,000000 2.574.000,00

31/12/2017 -41,980000 0,000000 12.694.000,00 Valor contábil 31/12/2017 6.106.000,00



Jardim Cedro Do Libano Empreendimentos ImobiliáriosSpe Ltda


31/12/2016 2,320000 0,000000 0,00

Valor mercado


31/12/2015 4,950000 0,000000 242.000,00

31/12/2017 -9,150000 0,000000 64.000,00 Valor contábil 31/12/2017 512.000,00


Jardim America Incorporadora Spe Ltda


31/12/2017 -8,980000 0,000000 42.000,00 Valor contábil 31/12/2017 99.000,00

Valor mercado

31/12/2016 -13,430000 0,000000 24.000,00



31/12/2015 -6,020000 0,000000 42.000,00








Data Valor (Reais)

PÁGINA: 148 de 390


Licy Empreendimentos Imobiliários S/A


31/12/2017 154,840000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 514.000,00

Valor mercado

31/12/2016 -47,680000 0,000000 0,00

31/12/2015 66,250000 0,000000 0,00

Lavvi Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2016 100,000000 0,000000 0,00

31/12/2015 0,000000 0,000000 0,00



Valor mercado

31/12/2017 402,980000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 3.839.000,00

Lao Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2017 68,880000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 2.000,00

Valor mercado



31/12/2015 -88,910000 0,000000 0,00

31/12/2016 -55,390000 0,000000 0,00

31/12/2016 3,260000 0,000000 0,00

31/12/2017 1,450000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 466.000,00

Valor mercado



31/12/2015 1,600000 0,000000 0,00






Data Valor (Reais)

PÁGINA: 149 de 390


Living 002 Empreendimentos Imobiliários Ltda


Valor mercado

31/12/2015 321,510000 0,000000 0,00

31/12/2016 -14,090000 0,000000 3.487.000,00

31/12/2017 108,020000 0,000000 1.235.000,00 Valor contábil 31/12/2017 12.746.000,00





31/12/2016 20,550000 0,000000 0,00

Valor mercado


31/12/2015 36,510000 0,000000 0,00

31/12/2017 624,420000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 6.628.000,00


Lider Cyrela Df 01 Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2017 3,040000 0,000000 644.000,00 Valor contábil 31/12/2017 34.551.000,00

Valor mercado

31/12/2016 -5,810000 0,000000 0,00



31/12/2015 -13,710000 0,000000 0,00








Data Valor (Reais)

PÁGINA: 150 de 390




Valor mercado



31/12/2016 19,450000 0,000000 0,00

31/12/2015 1,930000 0,000000 0,00



31/12/2017 81,370000 0,000000 1.566.000,00 Valor contábil 31/12/2017 8.369.000,00

Valor mercado



31/12/2017 279,160000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 10.000,00

Valor mercado

31/12/2016 -12,280000 0,000000 0,00



31/12/2015 200,000000 0,000000 0,00



31/12/2017 -98,890000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 4.000,00

Valor mercado

31/12/2016 1,510000 0,000000 0,00



31/12/2015 77,840000 0,000000 0,00






Data Valor (Reais)

PÁGINA: 151 de 390


Living Botucatu Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2017 -22,060000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 12.290.000,00

Valor mercado

31/12/2016 6100,000000 0,000000 0,00

31/12/2015 -20,000000 0,000000 0,00

Living Betim Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2015 884,620000 0,000000 0,00



31/12/2016 -97,210000 0,000000 0,00

Valor mercado

31/12/2017 -11,570000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 3.000,00

Living Araraquara Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2017 0,880000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 395.000,00

Valor mercado



31/12/2015 34,840000 0,000000 0,00

31/12/2016 1,220000 0,000000 0,00

31/12/2016 100,000000 0,000000 0,00

31/12/2017 376,210000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 11.000,00

31/12/2015 0,000000 0,000000 0,00








Data Valor (Reais)

PÁGINA: 152 de 390


Living Cajamar Empreendimentos Imobiliários Ltda


Valor mercado

31/12/2015 2,940000 0,000000 0,00

31/12/2016 1,160000 0,000000 0,00

31/12/2017 -91,910000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 11.000,00



Living Cacoal Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2016 -0,190000 0,000000 0,00

Valor mercado


31/12/2015 2450,000000 0,000000 0,00

31/12/2017 -0,003000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 204.000,00


Living Cabreuva Empreendimentos Imobiliária Ltda


31/12/2017 6500,690000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 640.000,00

Valor mercado

31/12/2016 -99,040000 0,000000 0,00



31/12/2015 -2,130000 0,000000 0,00








Data Valor (Reais)

PÁGINA: 153 de 390


Living Colombo Empreendimentos Imobiliários Ltda


Valor mercado

Living Cerejeira Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2016 4500,000000 0,000000 0,00

31/12/2015 300,000000 0,000000 0,00



31/12/2017 170,950000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2016 502.000,00

Valor mercado

Living Cedro Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2017 441,090000 0,000000 26.996.000,00 Valor contábil 31/12/2017 125.317.000,00

Valor mercado

31/12/2016 100,000000 0,000000 2.023.000,00



31/12/2015 89,150000 0,000000 11.003.000,00

Living Cantagalo Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2017 5,920000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 7.832.000,00

Valor mercado

31/12/2016 0,000000 0,000000 0,00



31/12/2015 19,490000 0,000000 0,00






Data Valor (Reais)

PÁGINA: 154 de 390


Living Figueira Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2017 57,910000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 2.000,00

Valor mercado

31/12/2016 100,000000 0,000000 0,00


31/12/2015 0,000000 0,000000 0,00

Living Empreendimentos Imobiliários Sa


31/12/2015 -25,320000 0,000000 311.676.000,00



31/12/2016 5,970000 0,000000 92.555.000,00

Valor mercado

31/12/2017 0,210000 0,000000 113.160.000,00 Valor contábil 31/12/2017 724.397.000,00

Living Construtora Ltda 10.222.810/0001-46 - Controlada Brasil Incorporação de Imóveis 100,000000

31/12/2017 -47,150000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 366.000,00

Valor mercado



31/12/2015 0,000000 0,000000 0,00

31/12/2016 100,000000 0,000000 0,00

31/12/2016 60,860000 0,000000 0,00

31/12/2017 16,960000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 6.121.000,00

31/12/2015 81,020000 0,000000 0,00








Data Valor (Reais)

PÁGINA: 155 de 390


Living Munhoz Empreendimentos Imobiliários Ltda


Living Loreto Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2016 6600,000000 0,000000 0,00

31/12/2017 1270,420000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 6.441.000,00



31/12/2015 250,000000 0,000000 0,00

Valor mercado

Living Laranjal Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2017 30,440000 0,000000 1.167.000,00 Valor contábil 31/12/2017 24.204.000,00

Valor mercado

31/12/2016 44,290000 0,000000 0,00



31/12/2015 -22,560000 0,000000 0,00

Living Jatoba Empreendimentos Imobiliária.Ltda


31/12/2017 -87,140000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 33.000,00

Valor mercado

31/12/2016 -1,350000 0,000000 0,00



31/12/2015 34,020000 0,000000 0,00







Data Valor (Reais)

PÁGINA: 156 de 390


Living Sabino Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2017 98,160000 0,000000 1.912.000,00 Valor contábil 31/12/2017 11.311.000,00

Valor mercado

31/12/2016 42,840000 0,000000 0,00

Living Pessego Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2016 2500,000000 0,000000 0,00

31/12/2015 2800,000000 0,000000 0,00



Valor mercado

31/12/2017 123,380000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 1.652.000,00

Living Paineiras Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2017 -5,470000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 3.000,00

Valor mercado



31/12/2015 100,000000 0,000000 0,00

31/12/2016 -30,270000 0,000000 0,00

31/12/2016 48,450000 0,000000 0,00

31/12/2017 -2,920000 0,000000 2.028.000,00 Valor contábil 31/12/2017 37.312.000,00

Valor mercado



31/12/2015 175,980000 0,000000 0,00






Data Valor (Reais)

PÁGINA: 157 de 390


Living Talara Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2015 881,130000 0,000000 0,00

31/12/2016 71,900000 0,000000 0,00

Valor mercado

31/12/2017 91,130000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2016 5.125.000,00



Living Salinas Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2017 -57,260000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 395.000,00

31/12/2015 -6,830000 0,000000 0,00

31/12/2016 4,380000 0,000000 0,00


Valor mercado


Living Salazares Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2017 100,580000 0,000000 839.000,00 Valor contábil 31/12/2017 14.312.000,00

Valor mercado

31/12/2016 55,900000 0,000000 0,00



31/12/2015 113,580000 0,000000 0,00

31/12/2015 100,000000 0,000000 0,00








Data Valor (Reais)

PÁGINA: 158 de 390


Lorena Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda


31/12/2017 229,660000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 1.736.000,00

Valor mercado

Lombok Incorporadora Ltda


31/12/2016 -10,470000 0,000000 730.000,00

31/12/2015 -48,430000 0,000000 0,00



31/12/2017 -57,450000 0,000000 708.000,00 Valor contábil 31/12/2017 5.432.000,00

Valor mercado

Living Tatui Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2017 1,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 288.000,00

Valor mercado

31/12/2016 100,000000 0,000000 0,00



31/12/2015 0,000000 0,000000 0,00

Living Tallinn Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2017 2,780000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 8.036.000,00

Valor mercado

31/12/2016 6,810000 0,000000 0,00



31/12/2015 -38,670000 0,000000 0,00






Data Valor (Reais)

PÁGINA: 159 de 390


Lyon Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2017 277,090000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 9.951.000,00

Valor mercado

31/12/2016 89,170000 0,000000 0,00



31/12/2015 137,240000 0,000000 0,00

Lucio Brazil Real Estate S/A


31/12/2015 -15,350000 0,000000 0,00



Valor mercado

31/12/2017 -8,430000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 16.459.000,00

31/12/2016 1,220000 0,000000 0,00

Luanda Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2017 -0,860000 0,000000 9.065.000,00 Valor contábil 31/12/2017 103.453.000,00

Valor mercado

31/12/2016 22,320000 0,000000 0,00



31/12/2015 37,970000 0,000000 0,00

31/12/2015 0,000000 0,000000 160.000,00

31/12/2016 0,000000 0,000000 410.000,00








Data Valor (Reais)

PÁGINA: 160 de 390


Mac Cyrela Manay Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2017 -30,890000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 406.000,00

Valor mercado

Mac Cyrela Mafra Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2016 -89,880000 0,000000 1.611.000,00

31/12/2015 -65,070000 0,000000 4.315.000,00



31/12/2017 -50,930000 0,000000 1.987.000,00 Valor contábil 31/12/2017 108.000,00

Valor mercado

Mac Cyrela Italia Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2017 -23,870000 0,000000 320.000,00 Valor contábil 31/12/2016 282.000,00

Valor mercado

31/12/2016 -44,130000 0,000000 304.000,00



31/12/2015 -55,110000 0,000000 802.000,00

Mac Construtora Ltda 07.088.351/0001-45 - Controlada Brasil Incorporação de Imóveis 20,000000

31/12/2017 -24,600000 0,000000 1.251.000,00 Valor contábil 31/12/2016 489.000,00

Valor mercado

31/12/2016 -4,680000 0,000000 0,00



31/12/2015 1,340000 0,000000 0,00






Data Valor (Reais)

PÁGINA: 161 de 390


Mac Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2017 -72,470000 0,000000 241.844.000,00 Valor contábil 31/12/2017 77.954.000,00

Valor mercado

31/12/2016 -21,740000 0,000000 110.210.000,00



31/12/2015 7,880000 0,000000 32.800.000,00

Mac Dinamarca Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2015 -14,730000 0,000000 8.000,00



Valor mercado

31/12/2017 -26,170000 0,000000 500.000,00 Valor contábil 31/12/2017 570.000,00

31/12/2016 -0,580000 0,000000 63.000,00

Mac Cyrela Manay Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2017 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 0,00

Valor mercado

31/12/2016 0,000000 0,000000 284.000,00



31/12/2015 0,000000 0,000000 0,00

31/12/2015 -5,310000 0,000000 0,00

31/12/2016 32,720000 0,000000 0,00








Data Valor (Reais)

PÁGINA: 162 de 390


Mac Veneza Empreendimentos Imobiliária Ltda


Valor mercado

Mac Portugal Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2016 0,000000 0,000000 0,00

31/12/2015 0,000000 0,000000 0,00



31/12/2017 0,000000 0,000000 1.700.000,00 Valor contábil 31/12/2017 0,00

Valor mercado

Mac Mexico Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2017 -73,170000 0,000000 450.000,00 Valor contábil 31/12/2017 140.000,00

Valor mercado

31/12/2016 -47,620000 0,000000 0,00



31/12/2015 -50,550000 0,000000 490.000,00

Mac Holanda Empreendimentos Imobiliáriosairios Ltda


31/12/2017 -10,460000 0,000000 -164.000,00 Valor contábil 31/12/2017 122.000,00

Valor mercado

31/12/2016 59,650000 0,000000 0,00



31/12/2015 -24,400000 0,000000 0,00






Data Valor (Reais)

PÁGINA: 163 de 390


Marica Empreend Imob Ltda


31/12/2017 3,660000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 420.000,00

Valor mercado

31/12/2016 0,650000 0,000000 0,00


31/12/2015 100,000000 0,000000 0,00

Magnum Investimento Imobiliária Ltda


31/12/2015 2,570000 0,000000 0,00



31/12/2016 -0,290000 0,000000 0,00

Valor mercado

31/12/2017 -0,300000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 1.268.000,00

Madinina Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2017 -1,850000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 8.000,00

Valor mercado



31/12/2015 0,000000 0,000000 0,00

31/12/2016 -8,210000 0,000000 0,00

31/12/2016 59,790000 0,000000 0,00

31/12/2017 38,470000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 30.464.000,00

31/12/2015 4,810000 0,000000 0,00








Data Valor (Reais)

PÁGINA: 164 de 390


Moinho Velho Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda


Mestre Alvaro Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2016 -16,220000 0,000000 0,00

31/12/2017 -29,910000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 54.000,00



31/12/2015 95,740000 0,000000 0,00

Valor mercado

Medan Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2017 -98,350000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 5.000,00

Valor mercado

31/12/2016 1,990000 0,000000 0,00



31/12/2015 3828,570000 0,000000 0,00

Marques De Itu Spe Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2017 5,730000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 12.255.000,00

Valor mercado

31/12/2016 21,580000 0,000000 0,00



31/12/2015 -10,550000 0,000000 2.750.000,00







Data Valor (Reais)

PÁGINA: 165 de 390


Nova Zelandia Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2017 -56,700000 0,000000 14.000,00 Valor contábil 31/12/2017 992.000,00

Valor mercado

31/12/2016 19,290000 0,000000 0,00

31/12/2015 -66,120000 0,000000 0,00

Nova Iguacu Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2016 -7,870000 0,000000 4.145.000,00

31/12/2015 23,000000 0,000000 2.000.000,00



Valor mercado

31/12/2017 -19,420000 0,000000 6.601.000,00 Valor contábil 31/12/2017 9.939.000,00

Nilo Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2017 -98,000000 0,000000 731.000,00 Valor contábil 31/12/2017 87.000,00

Valor mercado



31/12/2015 -4,460000 0,000000 0,00

31/12/2016 11,500000 0,000000 0,00

31/12/2016 90,590000 0,000000 0,00

31/12/2017 1,440000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 5.964.000,00

Valor mercado



31/12/2015 5,320000 0,000000 0,00






Data Valor (Reais)

PÁGINA: 166 de 390


Parque Turiassu Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda


Padre Adelino Empreendimentos Imobiliários S/A


Valor mercado

31/12/2015 8,420000 0,000000 0,00

31/12/2016 40,500000 0,000000 195.000,00

31/12/2017 -21,890000 0,000000 75.000,00 Valor contábil 31/12/2017 240.000,00



Option De Investimento Imobiliária Ltda


31/12/2016 -27,060000 0,000000 1.806.000,00

Valor mercado


31/12/2015 -10,800000 0,000000 0,00

31/12/2017 -58,360000 0,000000 1.136.000,00 Valor contábil 31/12/2017 1.701.000,00


Office Shopping 2 Empreendimentos Ltda


31/12/2017 4,350000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 16.000,00

Valor mercado

31/12/2016 6,400000 0,000000 0,00



31/12/2015 -99,320000 0,000000 0,00








Data Valor (Reais)

PÁGINA: 167 de 390


Pitombeira Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2017 42,220000 0,000000 2.636.000,00 Valor contábil 31/12/2017 1.565.000,00

Valor mercado

31/12/2016 -20,510000 0,000000 0,00

31/12/2015 -23,760000 0,000000 0,00

Petronio Portela Empreendimentos ImobiláriosS/A


31/12/2016 100,000000 0,000000 0,00

31/12/2015 0,000000 0,000000 0,00

Posicionamento Estratégico da Empresa


Valor mercado

31/12/2017 11,300000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 36.000,00

Peru Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2017 -28,950000 0,000000 1.869.000,00 Valor contábil 31/12/2017 1.123.000,00

Valor mercado



31/12/2015 0,000000 0,000000 0,00

31/12/2016 100,000000 0,000000 1.350.000,00

31/12/2016 100,000000 0,000000 116.000,00

31/12/2017 67,670000 0,000000 140.000,00 Valor contábil 31/12/2017 110.000,00

Valor mercado



31/12/2015 0,000000 0,000000 0,00






Data Valor (Reais)

PÁGINA: 168 de 390


Plano E Plano Incorporações Ltda


Plano Amoreira Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda


Valor mercado

31/12/2015 -8,570000 0,000000 48.600.000,00

31/12/2016 17,590000 0,000000 14.081.000,00

31/12/2017 -29,780000 0,000000 88.651.000,00 Valor contábil 31/12/2017 42.230.000,00



Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliários Ltda


31/12/2016 100,000000 0,000000 0,00

Valor mercado


31/12/2015 0,000000 0,000000 0,00

31/12/2017 363,440000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 20.343.000,00


Plano & Plano Construções E Participações Ltda


31/12/2017 -12,100000 0,000000 35.000,00 Valor contábil 31/12/2017 263.736.000,00

Valor mercado

31/12/2016 -6,980000 0,000000 20.318.000,00



31/12/2015 14,360000 0,000000 53.582.000,00








Data Valor (Reais)

PÁGINA: 169 de 390


Praca Oiapoque Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda


31/12/2017 6,420000 0,000000 370.000,00 Valor contábil 31/12/2017 1.949.000,00

Valor mercado

31/12/2016 -47,890000 0,000000 812.000,00

Potim Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2016 1,540000 0,000000 0,00

31/12/2015 79,130000 0,000000 0,00



Valor mercado

31/12/2017 -80,060000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 92.000,00

Plarcon Cyrela Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda


31/12/2017 -27,890000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 5.411.000,00

Valor mercado



31/12/2015 -34,880000 0,000000 0,00

31/12/2016 7,200000 0,000000 0,00

31/12/2016 -99,780000 0,000000 0,00

31/12/2017 9,670000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 8.000,00

Valor mercado



31/12/2015 100,000000 0,000000 0,00






Data Valor (Reais)

PÁGINA: 170 de 390


Prologis Ccp 9 17.152.632/0001-73 - Controlada Brasil Incorporação de Imóveis 0,000000

31/12/2015 0,000000 0,000000 0,00

31/12/2016 0,000000 0,000000 0,00

Valor mercado

31/12/2017 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 0,00



Pre 27 Empreendimentos Imobiliários Spe


31/12/2017 -52,570000 0,000000 3.150.000,00 Valor contábil 31/12/2017 1.047.000,00

31/12/2015 0,000000 0,000000 0,00

31/12/2016 100,000000 0,000000 0,00


Valor mercado


Praga Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2017 1764,700000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 269.000,00

Valor mercado

31/12/2016 -94,720000 0,000000 7.000,00



31/12/2015 -4,550000 0,000000 38.000,00

31/12/2015 -24,330000 0,000000 1.817.000,00








Data Valor (Reais)

PÁGINA: 171 de 390


Ravenna Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2017 11,340000 0,000000 4.059.000,00 Valor contábil 31/12/2017 51.448.000,00

Valor mercado

Queiroz Galvao Mac Cyrela Veneza E I S/A


31/12/2016 -16,900000 0,000000 899.000,00

31/12/2015 -50,960000 0,000000 0,00



31/12/2017 -20,450000 0,000000 10.000,00 Valor contábil 31/12/2017 2.221.000,00

Valor mercado

Queiroz Galvao Cyrela Empr Imobiliária S/A


31/12/2017 -27,350000 0,000000 60.000,00 Valor contábil 31/12/2017 138.000,00

Valor mercado

31/12/2016 54,700000 0,000000 0,00



31/12/2015 -3,150000 0,000000 0,00

Queiroz Galvao Cy Oklahoma Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda


31/12/2017 30,880000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 26.000,00

Valor mercado

31/12/2016 -98,000000 0,000000 0,00



31/12/2015 4,460000 0,000000 0,00






Data Valor (Reais)

PÁGINA: 172 de 390


Rua Do Orfanato Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda


31/12/2017 -92,230000 0,000000 242.000,00 Valor contábil 31/12/2017 94.000,00

Valor mercado

31/12/2016 -17,180000 0,000000 108.000,00


31/12/2015 -28,880000 0,000000 0,00

Rouxinol Salvador Alende Empr Imobiliária Ltda


31/12/2015 -57,350000 0,000000 3.450.000,00



Valor mercado

31/12/2017 -84,390000 0,000000 400.000,00 Valor contábil 31/12/2017 533.000,00

31/12/2016 -61,250000 0,000000 0,00

Reserva Casa Grande Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2017 818,940000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 14.805.000,00

Valor mercado

31/12/2016 72,090000 0,000000 0,00



31/12/2015 32,250000 0,000000 0,00

31/12/2015 25,720000 0,000000 0,00

31/12/2016 8,990000 0,000000 0,00








Data Valor (Reais)

PÁGINA: 173 de 390


Savona Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda


Valor mercado

Saracura - Investimento Imobiliária Ltda


31/12/2016 100,000000 0,000000 925.000,00

31/12/2017 -47,660000 0,000000 941.000,00 Valor contábil 31/12/2017 1.311.000,00



31/12/2015 0,000000 0,000000 0,00

Valor mercado

Sapucainha Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2017 -0,010000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 2.454.000,00

Valor mercado

31/12/2016 0,040000 0,000000 0,00



31/12/2015 -0,120000 0,000000 0,00

Salermo Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2017 0,010000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 8.393.000,00

Valor mercado

31/12/2016 -0,010000 0,000000 0,00



31/12/2015 279661,670000 0,000000 0,00







Data Valor (Reais)

PÁGINA: 174 de 390


Seattle Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2017 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 53.315.000,00

Valor mercado

31/12/2016 0,000000 0,000000 0,00


31/12/2015 0,000000 0,000000 0,00

Scp Veredas Buritis Fase Ii


31/12/2015 262,740000 0,000000 0,00



31/12/2016 -7,100000 0,000000 0,00

Valor mercado

31/12/2017 -2,560000 0,000000 2.883.000,00 Valor contábil 31/12/2017 1.031.000,00

Scp Isla 11.172.879/0001-75 - Controlada Brasil Incorporação de Imóveis 50,000000

31/12/2017 -67,490000 0,000000 900.000,00 Valor contábil 31/12/2017 623.000,00

Valor mercado



31/12/2015 -46,740000 0,000000 1.950.000,00

31/12/2016 -55,010000 0,000000 525.000,00

31/12/2016 -90,950000 0,000000 745.000,00

31/12/2017 -59,560000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 115.000,00

31/12/2015 -68,740000 0,000000 7.400.000,00








Data Valor (Reais)

PÁGINA: 175 de 390


Sk Realty Empreendimentos Imobiliários S/A


Sk Edson Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda


31/12/2016 -40,170000 0,000000 7.247.000,00

31/12/2017 -60,110000 0,000000 10.229.000,00 Valor contábil 31/12/2017 2.694.000,00



31/12/2015 64,960000 0,000000 6.930.000,00

Valor mercado

Sevilha Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2017 -75,490000 0,000000 782.000,00 Valor contábil 31/12/2017 1.150.000,00

Valor mercado

31/12/2016 -11,980000 0,000000 1.427.000,00



31/12/2015 -23,270000 0,000000 1.350.000,00

Seller Consultoria Imobiliária E Representações Ltda

60.745.163/0001-25 - Controlada Brasil Intermediação de Negócios 100,000000

31/12/2017 -7,890000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 14.173.000,00

Valor mercado

31/12/2016 -7,190000 0,000000 0,00



31/12/2015 -27,670000 0,000000 0,00







Data Valor (Reais)

PÁGINA: 176 de 390


Spe 131 Brasil Incorporação Ltda


31/12/2017 174,220000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 498.000,00

Valor mercado

31/12/2016 100,000000 0,000000 0,00


31/12/2015 0,000000 0,000000 0,00

Sociedade Residencial Gran Bueno Ltda


31/12/2016 -4,210000 0,000000 0,00

31/12/2015 -31,310000 0,000000 196.000,00



Valor mercado

31/12/2017 -17,680000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 625.000,00

Slk Empreendimentos Imobiliários Spe S/A


31/12/2017 1522,790000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 865.000,00

Valor mercado



31/12/2015 0,000000 0,000000 0,00

31/12/2016 100,000000 0,000000 0,00

31/12/2016 1,890000 0,000000 9.263.000,00

31/12/2017 15,590000 0,000000 3.810.000,00 Valor contábil 31/12/2017 86.122.000,00

Valor mercado



31/12/2015 9,710000 0,000000 8.641.000,00






Data Valor (Reais)

PÁGINA: 177 de 390


Spe Brasil Incorp 20 Ltda


31/12/2017 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 0,00

Valor mercado



31/12/2016 0,000000 0,000000 1.202.000,00

31/12/2017 0,000000 0,000000 100.000,00 Valor contábil 31/12/2017 0,00



31/12/2015 0,000000 0,000000 0,00

Valor mercado



31/12/2017 -8,640000 0,000000 50.000,00 Valor contábil 31/12/2016 287.000,00

Valor mercado

31/12/2016 -3,340000 0,000000 0,00



31/12/2015 -67,470000 0,000000 810.000,00

Spe Barbacena Empreendimentos Imobiliários S/A


31/12/2017 10,780000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 23.796.000,00

Valor mercado

31/12/2016 100,000000 0,000000 0,00



31/12/2015 0,000000 0,000000 0,00

Posicionamento Estatégico da Companhia






Data Valor (Reais)

PÁGINA: 178 de 390




31/12/2017 -62,460000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 10.000,00

Valor mercado


31/12/2016 -4,420000 0,000000 0,00


31/12/2015 -0,560000 0,000000 0,00



31/12/2016 -69,040000 0,000000 2.050.000,00

31/12/2017 -98,990000 0,000000 -975.000,00 Valor contábil 31/12/2017 18.000,00

Valor mercado



31/12/2015 60,000000 0,000000 -2.000.000,00



31/12/2017 -46,170000 0,000000 4.995.000,00 Valor contábil 31/12/2017 6.107.000,00

Valor mercado

31/12/2016 18,720000 0,000000 0,00



31/12/2015 56,400000 0,000000 0,00

31/12/2015 0,000000 0,000000 0,00

31/12/2016 0,000000 0,000000 0,00








Data Valor (Reais)

PÁGINA: 179 de 390


Spe Brasil Incorporações 2 Ltda


31/12/2017 -96,880000 0,000000 32.000,00 Valor contábil 31/12/2017 1.000,00

Valor mercado

31/12/2016 -94,630000 0,000000 772.000,00

Spe Brasil Incorporação 92 Ltda


31/12/2016 -31,650000 0,000000 0,00

31/12/2015 1,280000 0,000000 0,00



31/12/2017 -0,580000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 430.000,00

Valor mercado



31/12/2017 64,090000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 22.300.000,00

Valor mercado

31/12/2016 100,000000 0,000000 0,00



31/12/2015 27,600000 0,000000 0,00



31/12/2017 72,030000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 3.298.000,00

Valor mercado

31/12/2016 100,000000 0,000000 0,00

Posicionamento Estratégico da Companhia.


31/12/2015 0,000000 0,000000 0,00






Data Valor (Reais)

PÁGINA: 180 de 390


Spe Faiçalville Incorporação 3 Ltda


Spe Faiçalville Incorporação 2 Ltda


31/12/2015 50,870000 0,000000 0,00

31/12/2016 1,260000 0,000000 0,00

Valor mercado

31/12/2017 -13,090000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 994.000,00



Spe Faicalville Incorp 1 Ltda


31/12/2017 -39,070000 0,000000 2.564.000,00 Valor contábil 31/12/2017 7.212.000,00

31/12/2015 16,440000 0,000000 0,00

31/12/2016 -28,290000 0,000000 3.500.000,00


Valor mercado


Spe Chl Cv Incorporacoes Ltda


31/12/2017 -31,390000 0,000000 2.500.000,00 Valor contábil 31/12/2017 6.205.000,00

Valor mercado

31/12/2016 -36,780000 0,000000 0,00



31/12/2015 100,000000 0,000000 0,00

31/12/2015 -11,760000 0,000000 580.000,00








Data Valor (Reais)

PÁGINA: 181 de 390


Spe Mg 03 Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2017 -0,060000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 4.051.000,00

Valor mercado

31/12/2016 18,500000 0,000000 0,00

31/12/2015 -0,180000 0,000000 0,00

Spe Mg 02 Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2016 11,060000 0,000000 0,00

31/12/2015 -3,030000 0,000000 0,00



Valor mercado

31/12/2017 -0,130000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 3.158.000,00

Spe Goiania Incorporações 5 S/A


31/12/2017 -1,520000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 122.000,00

Valor mercado



31/12/2015 -28,940000 0,000000 196.000,00

31/12/2016 -88,140000 0,000000 0,00

31/12/2016 0,000000 0,000000 0,00

31/12/2017 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 1.932.000,00

Valor mercado



31/12/2015 0,000000 0,000000 0,00






Data Valor (Reais)

PÁGINA: 182 de 390


Tapira Empreendimentos Imobiliários Ltda


Tal Empreendimentos Imobiliários Ltda


Valor mercado

31/12/2015 -43,310000 0,000000 0,00

31/12/2016 -86,980000 0,000000 0,00

31/12/2017 -91,470000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2016 13.000,00



Tal De Investimento Imobiliária Ltda


31/12/2016 400,000000 0,000000 0,00

Valor mercado


31/12/2015 37,250000 0,000000 0,00

31/12/2017 2,240000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2016 26.000,00


Suriname Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2017 -95,310000 0,000000 869.000,00 Valor contábil 31/12/2017 63.000,00

Valor mercado

31/12/2016 -78,540000 0,000000 4.696.000,00



31/12/2015 -86,690000 0,000000 43.872.000,00








Data Valor (Reais)

PÁGINA: 183 de 390


Toulon Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda


31/12/2017 0,060000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2016 23.301.000,00

Valor mercado

31/12/2016 -19,410000 0,000000 0,00

31/12/2015 11,140000 0,000000 0,00

Tibirica Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2016 5,930000 0,000000 11.000,00

31/12/2015 4,570000 0,000000 24.000,00



Valor mercado

31/12/2017 -0,470000 0,000000 6.000,00 Valor contábil 31/12/2017 193.000,00

Tecnisa S/A 00.000.000/0000-00 2043-5 Coligada Brasil Incorporação de Imóveis 7,910000

31/12/2017 -25,920000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 56.861.000,00

Valor mercado 31/12/2016 746.655.000,00



31/12/2015 0,000000 0,000000 0,00

31/12/2016 100,000000 0,000000 0,00

31/12/2016 0,000000 0,000000 0,00

31/12/2017 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 0,00

Valor mercado



31/12/2015 0,000000 0,000000 0,00






Data Valor (Reais)

PÁGINA: 184 de 390


Vinson Empreendimentos Imobiliários Ltda


Vila Maria Empreendimentos Imobiliários S/A


Valor mercado

31/12/2015 0,000000 0,000000 85.000,00

31/12/2016 0,000000 0,000000 80.000,00

31/12/2017 0,000000 0,000000 50.000,00 Valor contábil 31/12/2017 0,00



Vereda Paraiso Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2016 -96,320000 0,000000 0,00

Valor mercado


31/12/2015 -8,820000 0,000000 35.000,00

31/12/2017 37,310000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2016 2.000,00


Unique De Investimento Imobiliária Ltda


31/12/2017 70,730000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2016 614.000,00

Valor mercado

31/12/2016 100,000000 0,000000 0,00



31/12/2015 0,000000 0,000000 0,00








Data Valor (Reais)

PÁGINA: 185 de 390


Vix One Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda


31/12/2017 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 0,00

Valor mercado

31/12/2016 0,000000 0,000000 0,00



31/12/2015 0,000000 0,000000 0,00

Vinson Empreendimentos Imobiliários Ltda


31/12/2016 55,970000 0,000000 0,00

31/12/2015 37,550000 0,000000 0,00



Valor mercado

31/12/2017 99,130000 0,000000 55.000,00 Valor contábil 31/12/2017 725.000,00

31/12/2016 0,000000 0,000000 0,00

31/12/2017 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 93.991.000,00

Valor mercado



31/12/2015 0,000000 0,000000 0,00






Data Valor (Reais)

PÁGINA: 186 de 390



Não existem outras informações relevantes sobre este item “9.2”.

PÁGINA: 187 de 390


10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais

a. Condições financeiras e patrimoniais gerais

Entendemos que a nossa Companhia apresenta condições financeiras e patrimoniais sólidas para exercer suas

atividades.

A margem bruta, indicador que consiste em medir a rentabilidade das vendas da empresa, atingiu 27% em 2017 frente

a um resultado de 33% em 2016 e 35% em 2015. Tal patamar de margem bruta é considerado abaixo do adequado e

pode variar para cima ou para baixo a depender de uma série de fatores tais como, (i) o preço de venda fechado na

negociação com o cliente; (ii) economias de obras; entre outros e (iii) impacto dos distratos como proporção da receita

reconhecida.

A margem líquida, indicador que consiste em medir a rentabilidade das vendas da empresa, excluindo impostos, custos e

despesas, atingiu -3,6% em 2017 frente a um resultado de 5% em 2016 e 10% em 2015. Além da queda na margem

bruta, a Companhia foi impactada por (i) gastos decorrentes do problema que tivemos em um empreendimento em

vitória, o Gran Parc, (ii) alto volume de distratos, (iii) gastos com manutenção de estoque pronto e (iv) contingências.

O giro do ativo, indicador que mede a utilização dos ativos para gerar novas vendas, atingiu 0,24x em 2017, versus

0,27x em 2016 e 0,34x em 2015. Essa redução se deve, principalmente, ao menor patamar de receita da Companhia.

O Return on Equity, medida de rentabilidade sobre o patrimônio líquido, encerrou 2017 em -1,6% versus 2,5% em 2016

e 8% em 2015. Conforme explicado acima, mesmo com uma margem bruta relativamente estável, a redução da

margem líquida e redução na velocidade do giro do ativo tem impactado negativamente este indicador.

A equivalência patrimonial, rubrica que representa o resultado das empresas que não são consolidadas nas demais

linhas das demonstrações financeiras, atingiu R$ 74 milhões em 2017, versus R$ 49 milhões em 2016 e R$ 74 milhões

em 2015. Esta linha era composta até 2015, majoritariamente, pelo lucro líquido da nossa parceira Cury, já na

participação Cyrela. Adicionalmente, a partir do 3º trimestre de 2016, após a aquisição de participação da Cyrela na

Tecnisa, o resultado desta empresa passou a ser reconhecido nesta rubrica também.

O nível de alavancagem, medido por dívida líquida sobre patrimônio líquido, atingiu 29% em 2017 versus 25% em 2016

e 22% em 2015, e isso reflete a estratégia da Companhia de não possuir um alto endividamento. Ainda, a dívida bruta

da Cyrela, de R$ 2,6 bilhões em Dezembro de 2017, é composta majoritariamente por dívida de financiamento a

projetos (R$ 2,1 bilhões), tipicamente possui um custo inferior em relação à dívida corporativa.

A geração de caixa operacional, medida pela variação da dívida líquida, mostrou uma geração de caixa de R$ 712

milhões em 2017 versus consumo de caixa de R$ 37 milhões em 2016 e geração de caixa de R$ 813 milhões em 2015.

Este consumo de caixa se deve, principalmente, pelo elevado número de distratos ao longo de 2016, que atingiu R$ 2,3

bilhões.

PÁGINA: 188 de 390



b. Estrutura de capital e possibilidade de resgate de ações ou quotas: O patrimônio líquido da Companhia (excluindo as participações minoritárias), em 31 de dezembro de 2017, era de R$

5,9 bilhões, versus R$ 6,0 bilhões no mesmo período de 2016 e R$ 5,9 bilhões no mesmo período de 2015. Essa redução

se deve, basicamente, ao prejuízo líquido reconhecido no período.

Em 31 de dezembro de 2017, a Companhia tinha uma posição de caixa de R$ 1,4 bilhão. Na mesma data, a dívida

líquida totalizava R$ 1,2 bilhão e o índice dívida líquida sobre patrimônio líquido (incluindo as participações minoritárias)

era de 19%. Em 31 de dezembro de 2016, a posição de caixa era de R$ 1,7 bilhões, com uma dívida líquida de R$ 1,7

bilhão e um nível de alavancagem de 25%. Em 31 de dezembro de 2015, a posição de caixa era de R$ 2,2 bilhões, com

uma dívida líquida de R$ 1,5 bilhão e um nível de alavancagem de 22%.

A dívida bruta, ao final de 2017, de R$ 2,6 bilhões era composta por R$ 1,5 bilhões de financiamento de projetos (SFH)

e R$ 1,0 bilhão por dívida corporativa. No mesmo período de 2016, a dívida de SFH totalizava R$ 2,1 bilhões e a dívida

corporativa R$ 1,3 bilhão. Em 2015, a dívida de SFH totalizava R$ 2,3 bilhões e a dívida corporativa R$ 1,4 bilhão.

A posição de caixa se refere às linhas do ativo que possuem liquidez imediata e pode ser encontrada através do seguinte

cálculo (sendo que todos os valores podem ser obtidos nas demonstrações financeiras da Companhia):

A dívida líquida se refere às linhas do passivo que representam obrigações com instituições financeiras, descontado o

caixa da Companhia que pode ser encontrado na linha acima e pode ser encontrada através do seguinte cálculo (sendo

que todos os valores podem ser obtidos nas demonstrações financeiras da Companhia):

2017 2016 2015

(+) Caixa e Equivalentes de Caixa 195.630 513.757 828.512

(+) Títulos e Valores Mobiliários CP 1.047.498 1.016.529 1.325.893

(+) Títulos e Valores Mobiliários LP 119.633 168.005 79.180

(=) Caixa Total da Companhia 1.362.761 1.698.291 2.233.585

PÁGINA: 189 de 390



*No cálculo de Dívida Líquida não se considera os juros acruados.

O índice de dívida líquida sobre o patrimônio líquido pode ser encontrado através da divisão entre os dois valores,

conforme demonstrado abaixo:

A dívida líquida sem SFH se refere às linhas do passivo que representam obrigações com instituições financeiras que não

estejam ligadas ao Sistema Financeiro da Habitação (que são dívidas que não transitam pelo caixa da Companhia),

descontado o caixa da Companhia, conforme abaixo:

O índice de dívida líquida sem SFH sobre o patrimônio líquido pode ser encontrado através da divisão entre os dois

valores, conforme demonstrado abaixo:

2017 2016 2015

(+) Empréstimos e Financiamentos de Curto Prazo 918.216 877.307 1.057.440

(+) Debêntures de Curto Prazo 42.630 3.010 6.016

(+) Certificado de Recebíveis Imobiliários de Curto Prazo 302.993 254.785 170.014

(+) Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo 1.183.471 1.993.514 2.172.311

(+) Debêntures de Longo Prazo 4.000 42.630 142.630

(+) Certificado de Recebíveis Imobiliários de Longo Prazo 107.065 252.418 193.200

(=) Dívida Bruta 2.558.375 3.423.664 3.741.611

(-) Despesas de CRI e Debêntures -3.160 -5.989 -4.094

(+) Juros Dívida 18.823 33.790 32.117

(=) Dívida Total 2.574.038 3.451.465 3.769.634

(-) Posição de Caixa da Companhia 1.362.761 1.698.291 2.233.585

(=) Dívida Líquida* 1.195.614 1.725.373 1.508.026

2017 2016 2015

Dívida Líquida 1.195.614 1.725.373 1.508.026

Patrimônio Líquido 6.365.498 6.766.654 6.678.887

(=) Dív. Líq. / PL 18,8% 25,5% 22,6%

2017 2016 2015

(=) Dívida Bruta 2.558.375 3.423.664 3.741.611

(-) Posição de Caixa 1.362.761 1.698.291 2.233.585

(=) Dívida Líquida 1.195.614 1.725.373 1.508.026

(-) Financiamentos em Moeda Nacional (SFH) 1.527.216 2.076.000 2.315.645

(=) Dívida Líquida (sem SFH) -331.603 -350.627 -807.619

PÁGINA: 190 de 390



Não há

hipótese de resgate de ações de emissão da Companhia além das legalmente previstas.

c. Capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos Em 31 de dezembro de 2017, o saldo em caixa de R$ 1.196 milhões mais a carteira de recebível de R$ 4,2 bilhões são

suficientes para garantir a capacidade de pagamento de seus compromissos financeiros.

Em 31 de dezembro de 2016, o saldo em caixa de R$ 1.698,3 milhões mais a carteira de recebível de R$ 5,5 bilhões são


Em 31 de dezembro de 2015, o saldo em caixa de R$ 2.233,6 milhões mais a carteira de recebível de R$ 7,3 bilhões são


A gestão conservadora do fluxo de caixa aliada à estrutura de capital caracterizada por baixo endividamento e à

disponibilidade de recebíveis em carteira demonstram capacidade de pagamento frente aos compromissos financeiros

assumidos. Vale ressaltar que os contratos de financiamento imobiliário têm como garantia os ativos dos projetos,

podendo envolver hipoteca ou seguro contra riscos operacionais, e que a maior parte da dívida corporativa é constituída

de debêntures e CRI’s cujos prazos são longos e seus índices de acompanhamento de desempenho financeiro

(covenants) são rigorosamente acompanhados por agentes fiduciários.

d. Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes utilizadas Nossa principal fonte de liquidez é o caixa gerado pelas nossas operações, pela contratação de financiamentos

imobiliários e, quando necessário, empréstimos bancários ou no mercado de capitais.

As principais fontes de financiamento à construção são: (i) o SFH - Sistema Financeiro da Habitação, cujos recursos são

direcionados exclusivamente à construção e, (ii) de forma indireta, a Caixa Econômica Federal por meio do programa

“Minha Casa, Minha Vida”, que financia os clientes de baixa renda no longo prazo e desembolsa os recursos para a

Companhia ao longo do período de construção; (iii) parte do fluxo de capital provém dos clientes dos segmentos médio,

médio-alto e alto que pagam, em média, de 30% a 40% do valor das unidades até a entrega das chaves e dos clientes

2017

(=) Dívida Líquida (sem SFH) -331.603

(=) Patrimônio Líquido 6.365.498

2016


(=) Patrimônio Líquido 6.766.654

2015


(=) Patrimônio Líquido 6.678.887-12,09%

-5,21%

-5,18%

=

=

=

PÁGINA: 191 de 390



de segmentos populares (não elegíveis ao programa MCMV) que pagam até 25%, em média, do valor das unidades até

a sua entrega.

Para as atividades de aquisição de terrenos, contraparte nas obras, despesas gerais, administrativas e comerciais a

Companhia utiliza seu caixa e realiza operações de longo prazo, como debêntures e linhas de crédito ofertadas pelos

bancos comerciais.

A Companhia não possui investimentos relevantes em ativos não circulantes.

O detalhamento das nossas fontes de financiamento encontra-se no item 10.1.f.i deste documento.

e. Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez A Companhia pretende manter seu perfil de dívida, buscando sempre conciliar as estruturas de dívidas corporativas, o

bom acesso que possui ao mercado de capitais e a boa disponibilidade de dívidas de SFH para obter o menor custo de

capital possível.

Caso haja necessidade, a Companhia pode realizar outras operações que fortaleçam sua posição de caixa junto aos principais bancos do mercado ou sacar dívidas de SFH de contratos assinados e não totalmente utilizados, que servem como um bom colchão de liquidez. Ademais, a Companhia não possui nenhuma linha pré-aprovada com outros bancos. f. Níveis de endividamento e as características de tais dívidas, descrevendo ainda: (i) Contratos de empréstimos e financiamentos relevantes:

A Companhia possuía em 31 de dezembro de 2017, o seguinte perfil de endividamento sem considerar debêntures:

2017 2016 2015

Empréstimos – moeda estrangeira 0 0 0

Empréstimos – moeda nacional 574.471 773.974 895.446

Financiamentos – moeda nacional 1.527.216 2.076.296 2.315.645

Juros a pagar – moeda nacional 18.290 25.008 20.700

Juros a pagar/receber - operação Swap -4.217 -205 375

Gastos – moeda nacional -2.316 -4.251 -2.415

TOTAL 2.113.444 2.870.822 3.229.751

2017 2016 2015

Circulante 930.347 877.308 1.057.440

Não Circulante 1.183.097 1.993.514 2.172.311

Os financiamentos, em 31 de dezembro de 2017, no montante de R$ 1.527.216 (R$ 2.076.296 em 31 de dezembro de

2016) correspondem a contratos de operações de crédito imobiliário, sujeitos a juros entre 8,30% a.a. e 11% a.a.

acrescido de TR. Possuem cláusulas de vencimento antecipado no caso do não cumprimento dos compromissos neles

assumidos, como a aplicação dos recursos no objeto do contrato, registro de hipoteca do empreendimento,

PÁGINA: 192 de 390



cumprimento de cronograma das obras e outros. Não existem compromissos referentes a cumprimento de índices

financeiros.

Os montantes em longo prazo têm a seguinte composição, por ano de vencimento:

Ano 2017 2016

2019 575.683 579.940

2020 331.416 222.517

2021 166.193 80.917

2022 57.362 10.463

2023 11.734 11.608

2024 a 2027 40.709 42.305

Total 1.183.097 947.750

Consolidado

Debêntures e CRIs:

Em 31 de Dezembro de:

2017 2016 2015

Debêntures 46.629 42.630 142.630

Gastos com emissão a amortizar 0 0 0

Total 46.629 42.630 142.630

Juros sobre debêntures 1.926 3.010 6.016

Total 48.555 45.640 148.646

2017 2016 2015

CRI – 1ª emissão

Valor Captado 43.200 43.200 43.200

Despesas Emissão 0 -504 -583

Juros a Pagar 262 527 537

Total 1ª emissão 43.462 43.223 43.154


Valor Captado 0 150.000 300.000

Despesas Emissão 0 -306 -1.096

Juros a Pagar 0 2.358 4.454

Total 2ª emissão 0 152.052 303.358

PÁGINA: 193 de 390




Valor Captado 0 0 0

Despesas Emissão 0 0 0

Juros a Pagar 0 0 0

Total 3ª emissão 0 0 0


Valor Captado 0 0 16.667



Total 4ª emissão 0 0 16.702


Valor Captado 150.000 80.089 0

Despesas Emissão -844 -927 0

Juros a Pagar 751 1.992 0

Total 5ª emissão 149.907 81.154 0


Valor Captado 100.000 200.000 0



Total 6ª emissão 100.259 200.697 0


Valor Captado 30.000 30.000 0



Total 7ª emissão 30.087 30.077 0

CRI – 4ª emissão 102 ª serie

Valor Captado 65.802 0 0



Total 7ª emissão 65.925 0 0

CRI – 4ª emissão 103 ª serie

Valor Captado 21.058 0 0


Juros a Pagar 1.343 0 0

Total 7ª emissão 22.401 0 0

TOTAL 412.041 507.203 363.214

PÁGINA: 194 de 390



2017

2016

2015

Endividamento consolidado:

2017 2016 2015

Empréstimos – moeda estrangeira 0 0 0

Empréstimos – moeda nacional 1.031.158 1.319.893 1.397.942

Financiamentos – moeda nacional 1.527.216 2.076.296 2.315.645

Juros a pagar – moeda nacional 15.559 33.464 32.117

Juros a pagar – moeda estrangeira 0 0 0

TOTAL 2.573.934 3.429.653 3.745.704

Em R$ milhões Emissão Vencimento Custo Saldo

Dívida Corporativa

2ª emissão de debentures 2008 jan-18 CDI + 0,65% a.a. 42,6

1ª emissão de CRI 2011 jun-23 107% do CDI 43,2

5ª emissão de CRI 2016 dez-18 98% do CDI 150,0



Ações preferenciais 2013 dez-18 CDI + 0,70% a.a. 35,0

Linhas de crédito de longo prazo 2014 -2016 2018 - 2019 TR + 8,75% - 10,59% a.a. 442,5

Linhas de crédito de longo prazo 2014 -2015 2018 - 2020 112% do CDI 1,4

Linhas de crédito de longo prazo 2013 jan-27 TJLP + 3,78% a.a. 95,6

Linhas de crédito de longo prazo 2017 jan-23 CDI + 1,20% a.a. 69,8

Subtotal ~102,3% CDI 1.010,1

CRI subordinado detido pela companhia 2017 out-36 CDI + 5,0% a.a. 21,1

Total Dívida Corporativa 1.031,2

Em R$ milhões Emissão Vencimento Custo Saldo

Dívida Corporativa

2ª emissão de debentures 2008 jan-18 CDI + 0,65% a.a. 42,6

1ª emissão de CRI 2011 jun-23 107% do CDI 43,2

2ª emissão de CRI 2012 mai-17 108% do CDI 150,0

5ª emissão de CRI 2016 dez-18 98% CDI 80,1



Ações preferenciais 2013 dez-18 CDI + 0,70% a.a. 65,0

Linhas de crédito de longo prazo 2014 -2016 2018 - 2019 TR + 8,75% - 10,59% a.a. 455,7

Linhas de crédito de longo prazo 2014 -2016 2017 - 2018 112% - 113,5% CDI 153,5

Linhas de crédito de longo prazo 2013 jan-27 TJLP + 3,78% a.a. 99,8

Subtotal ~100,7% CDI 1.319,9

PÁGINA: 195 de 390



(ii) outras relações de longo prazo com instituições financeiras Não há. (iii) grau de subordinação entre as dívidas Não há grau de subordinação entre as dívidas da Companhia. Dessa forma, tendo em vista a ordem de precedência em

eventual concurso universal de credores, a subordinação, das obrigações registradas no passivo exigível dos balanços

que integram as demonstrações financeiras, ocorre de acordo com a legislação vigente.

(i) eventuais restrições impostas à Companhia, em especial, em relação a limites de endividamento e

contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle societário

As dívidas corporativas da Companhia possuem cláusulas restritivas determinando níveis máximos de endividamento e

alavancagem, bem como níveis mínimos de cobertura de parcelas a vencer e custos a incorrer. Além desses

compromissos financeiros, existem outros compromissos assumidos, entre os quais:

Não renovação de autorizações e licenças, inclusive ambientais;

Transformação em sociedade limitada;

Mudança ou alteração do objeto social;

Não cumprimento de decisões judiciais transitadas em julgado;

Redução do capital social que não para absorção de prejuízos;

Transferência ou cessão de controle acionário; e

Alterações na estrutura societária, tais como fusões, cisões e incorporações em transações que excedam a 10%

do patrimônio líquido.

As dívidas corporativas da Companhia devem respeitar os seguintes índices financeiros:

(i) Razão entre (A) a soma de Dívida Líquida e Imóveis a Pagar; e (B) Patrimônio Líquido; deverá ser sempre

igual ou inferior a 0,80 (oitenta centésimos);

(ii) Razão entre (A) a soma de Recebíveis e Imóveis a Comercializar; e (B) a soma de Dívida Líquida, Imóveis a

Pagar e Custos e Despesas a Apropriar; deverá ser sempre igual ou maior que 1,5 (um e meio) ou menor

que 0 (zero); e

(iii) Razão entre (A) EBIT e (B) Despesas Financeira Líquida deverá ser sempre igual ou maior que 1,5 (um e

meio) ou menor de 0 (zero), observado que em qualquer situação o EBIT deverá ser sempre positivo.

O não cumprimento dos índices supracitados acima pode resultar no vencimento antecipado das dívidas corporativas por

parte da Companhia. Essas cláusulas contratuais foram totalmente cumpridas até o período findo em 31 de dezembro de

2017. Para a 2º emissão de debêntures, a razão entre (A) a soma de Dívida Líquida e Imóveis a Pagar; e (B) Patrimônio

Líquido; deverá ser sempre igual ou inferior a 0,70 (oitenta centésimos).

g. limites de utilização dos financiamentos já contratados Excluindo os efeitos de consolidação, o volume de contratos assinados no Sistema Financeiro da Habitação é de R$ 5,5

bilhões, sendo que os limites de crédito que a empresa dispõe juntos aos bancos sustenta as necessidades da

Companhia. Os recursos tomados em 31/12/2017 são de R$ 1,8 bilhões, que representam 33% do saldo total.

PÁGINA: 196 de 390



Considerando o critério de Consolidação, o volume de contratos assinados no Sistema Financeiro da Habitação é de R$

3,8 bilhões, sendo que os limites de crédito que a empresa dispõe juntos aos bancos sustenta as necessidades da

Companhia. Os recursos tomados em 31/12/2017 são de R$ 1,5 bilhões, que representam 40% do saldo total.

h. alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras:

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Demonstração de Resultados ConsolidadosR$ milhões

2016

Pró-forma*

Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços

Incorporação e Revenda de Imóveis 814 605 34,6% 2.617 2.968 -11,8%

Loteamentos 13 4 222,4% 44 111 -60,3%

Prestação de Serviços e Outras 5 6 -13,8% 33 48 -30,6%

Deduções da Receita Bruta (23) (17) 38,6% (75) (90) -17,3%

Receita Líquida Operacional 809 598 35,3% 2.619 3.037 -13,8%

Dos Imóveis Vendidos e Revendidos (581) (444) 31,1% (1.862) (1.938) -3,9%

Loteamentos (6) (3) 70,6% (23) (58) -60,2%

Da Prestação de Serviços e Outras (3) (4) -13,9% (17) (43) -59,8%

Custo das Vendas e Serviços Realizados (590) (450) 31,0% (1.903) (2.039) -6,7%

Lucro (Prejuízo) Bruto Operacional 219 147 48,4% 717 998 -28,2%

Receitas (Despesas) Operacionais

Com Vendas (80) (88) -9,8% (341) (393) -13,4%

Gerais e Administrativas (98) (93) 5,1% (386) (402) -4,1%

Honorários de Administração (1) (1) -9,6% (6) (6) -7,9%

Equivalência Patrimonial 28 25 9,8% 82 83 -0,6%

Outros Resultados nos Investimentos 3 15 -82,9% 53 11 399,5%

Despesas Financeiras (29) (42) -30,7% (167) (224) -25,4%

Receitas Financeiras 37 54 -30,9% 195 259 -24,6%

Outras Despesas/Receitas Operacionais 19 12 54,2% (103) (41) 151,6%

(122) (119) 2,7% (672) (715) -6,0%

Lucro Antes dos Impostos Sobre o Lucro, e de Acionistas não

Controladores 96 28 339,0% 45 284 -84,1%

Diferido 0 6 -95,4% 18 6 208,9%

Corrente (21) (20) 4,5% (81) (76) 6,9%

Imposto de Renda e Contribuição Social (21) (14) 47,6% (63) (70) -9,5%

Lucro Antes da Participação dos Acionistas não Controladores 75 14 532,2% (18) 214 -108,6%

Parcela de Lucro atribuida aos acionistas não controladores (27) (21) 27,2% (77) (62) 23,0%

Lucro Líquido 49 (7) N/A (95) 151 N/A

4T17 3T17 %Variação 2017 %Variação

Resultados Operacionais referentes ao Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2017 comparados com o

Exercício Findo em 31 de dezembro de 2016.

Receita Bruta Operacional

Incorporação Imobiliária. Redução de 14% na receita bruta de 2017 em comparação com a receita do ano

passado, principalmente em decorrência do menor volume de obras em andamento e alto volume de distratos.

PÁGINA: 197 de 390



Prestação de Serviços. Redução de 31% na receita bruta de prestação de serviços em 2017 vs. 2016 devido a

um menor volume de serviços prestados.

Deduções da Receita Bruta. Representado basicamente por impostos como PIS e COFINS, as deduções da

receita bruta se mantiveram em torno de 3% sobre a receita bruta e apresentaram queda em valores absolutos como

consequência da queda da receita bruta.

Receita Líquida Operacional. Portanto, a nossa receita operacional líquida diminuiu 14%.

Custo das Vendas e Serviços Realizados

Incorporação Imobiliária. Seguindo o comportamento de redução no volume das receitas, o custo de venda das

incorporações imobiliárias diminuiu 6%, passando de R$ 2,0 bilhões no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016

para R$ 1,9 bilhões no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017.

Prestação de Serviços. Seguindo o comportamento de redução no volume de prestação de serviços, o custo dos

serviços prestados apresentou queda de 61% em 2017 vs. 2016.

Lucro Bruto Operacional. Pelas razões explicadas acima, o nosso lucro bruto diminuiu 28%, passando de R$ 1,0 bilhão

no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016 para R$ 0,7 bilhão no exercício encerrado em 31 de dezembro de

2017.

Despesas Operacionais

Despesas com Vendas. As despesas com vendas reduziram 13%, passando de R$ 393 milhões no exercício

encerrado em 31 de dezembro de 2016 para R$ 341 milhões no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017 devido

principalmente queda nas linhas de Estande de Vendas e Serviços de Terceiros.

Despesas Gerais e Administrativas. As despesas gerais e administrativas reduziram 4%, passando de R$ 408

milhões 2016 para R$ 392 milhões em 2017. Essa redução se deve, principalmente, por menores gastos com Salários e

Encargos Sociais.

Equivalência Patrimonial. Conforme já explicado no item 10.1 a, a rubrica de equivalência patrimonial

apresentou estabilidade, sendo 1% menor em 2017 vs. 2016.

Resultado Financeiro. O resultado financeiro caiu de R$ 35 milhões em 2016 para R$ 28 milhões em 2017,

devido à queda nas aplicações financeiras, consequência de um caixa médio menor e redução na taxa Selic.

Outras Receitas (Despesas) Operacionais Líquidas. Aumento de R$ 41 milhões negativo em 2016 para R$ 103

milhões negativo em 2017. Este aumento é decorrente, principalmente, por aumento de gastos decorrentes do problema

que tivemos em um empreendimento em vitória, o Gran Parc.

PÁGINA: 198 de 390



Outros Resultados nos Investimentos. Aumento de R$ 42 milhões, passando de R$ 11 milhões em 2016 para R$

53 milhões em 2017. Este aumento é decorrente, principalmente, de duas operações de vendas de SPEs realizadas ao

longo do ano, uma com a Prologis e outra com a Hines.

Imposto de renda e contribuição social. Representado basicamente por impostos como IR e CSLL, essa rubrica

se mantiveram em torno de 2% sobre a receita bruta e apresentaram queda em valores absolutos como consequência

da queda da receita bruta.

Lucro líquido. Pelas razões expostas acima, o nosso resultado líquido passou de lucro líquido R$ 151 milhões em 2016

para prejuízo líquido de R$ 95 milhões em 2017.

Resultados Operacionais referentes ao Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2016 comparados com o

Exercício Findo em 31 de dezembro de 2015

Receita Bruta Operacional

Incorporação Imobiliária. Redução de 27% na receita bruta de 2016 em comparação com 2015, principalmente

em decorrência do menor volume de vendas líquidas no ano (-24%).

Prestação de Serviços. Aumento de 19% na receita bruta de prestação de serviços em 2016 vs. 2015 devido a

maior volume de serviços prestados.

Deduções da Receita Bruta. Representado basicamente por impostos como PIS e COFINS, as deduções da

receita bruta se mantiveram em torno de 3% sobre a receita bruta e apresentaram queda em valores absolutos como

consequência da queda da receita bruta.

Receita Líquida Operacional. Portanto, a nossa receita operacional líquida diminuiu 26%.

Custo das Vendas e Serviços Realizados

Incorporação Imobiliária. Seguindo o comportamento de redução no volume das receitas, o custo de venda das

incorporações imobiliárias diminuiu 26%, passando de R$ 2,8 bilhões no exercício encerrado em 31 de dezembro de

2015 para R$ 2,1 bilhões no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016.

Prestação de Serviços. Seguindo o comportamento de aumento no volume de prestação de serviços, o custo

dos serviços prestados apresentou elevação de 24% em 2016 vs. 2015.

Lucro Bruto Operacional. Pelas razões explicadas acima, o nosso lucro bruto diminuiu 29%, passando de R$ 1,5 bilhão

no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015 para R$ 1,1 bilhão no exercício encerrado em 31 de dezembro de

2016.

PÁGINA: 199 de 390



Despesas Operacionais

Despesas com Vendas. As despesas com vendas reduziram 13%, passando de R$ 460 milhões no exercício

encerrado em 31 de dezembro de 2015 para R$ 401 milhões no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016 devido

à, principalmente, menor volume de vendas e lançamentos.

Despesas Gerais e Administrativas. As despesas gerais e administrativas aumentaram 7%, passando de R$ 406

milhões 2015 para R$ 432 milhões em 2016. Essa redução se deve, principalmente, por maiores gastos com

indenizações a clientes (aumento de R$ 45 milhões ano contra ano, passando de R$ 62 milhões em 2015 para R$ 108

milhões em 2016).

Equivalência Patrimonial. Conforme já explicado no item 10.1 a, a rubrica de equivalência patrimonial

apresentou queda de 33% em 2016 vs. 2015, principalmente, pelo reconhecimento do resultado da Tecnisa.

Resultado Financeiro. O resultado financeiro aumentou de R$ 18 milhões em 2015 para R$ 79 milhões em

2016, devido a redução de custo das novas dívidas corporativas.

Outras Receitas (Despesas) Operacionais Líquidas. Aumento de R$ 32 milhões negativo em 2015 para R$ 44

milhões negativo em 2016. Este aumento é decorrente, principalmente, por aumento de gastos decorrentes do problema

que tivemos em um empreendimento em vitória, o Gran Parc.

Imposto de renda e contribuição social. Representado basicamente por impostos como IR e CSLL, essa rubrica

se mantiveram em torno de 2% sobre a receita bruta e apresentaram queda em valores absolutos como consequência

da queda da receita bruta.

Lucro líquido. Pelas razões expostas acima, o nosso lucro líquido reduziu 66%, passando de R$ 448 milhões em 2015

para R$ 151 milhões em 2016.

PÁGINA: 200 de 390



BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial ConsolidadoR$ milhões

31 de Dezembro, 2017 30 de Setembro, 2017

ATIVO

Circulante 6.641 7.337

Caixa e Equivalentes de Caixa 196 252

Títulos e Valores Mobiliários 1.047 1.288

Contas a Receber 2.069 2.152

Imóveis a Comercializar 3.218 3.504

Impostos e Contribuições a Compensar 16 36

Imposto e Contribuições de Recolhimentos Diferidos 2 1

Despesas com Vendas a Apropriar 12 12

Despesas Antecipadas 12 14

Demais Contas a Receber 68 79

Não Circulante 3.761 3.595

Realizável a Longo Prazo 2.823 2.675

Contas a Receber 598 547

Títulos e Valores Mobiliários 120 74

Contas-Corrente com Parceiros nos Empreendimentos 14 16

Partes Relacionadas 350 285

Impostos e Contribuições a Compensar 127 99

Imóveis a comercializar 1.531 1.569

Demais Contas a receber 83 84

Ativo Permanente 938 919

Investimentos em Controladas e Coligadas 837 814

Imobilizado 61 62

Intangível 40 44

Total do Ativo 10.402 10.931

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Circulante 2.203 2.304

Empréstimos e Financiamentos 930 1.125

Debêntures 45 44

Certificados de recebíveis imobiliários - CRI 305 171

Fornecedores e provisão para garantia 212 204

Impostos e Contribuições a Recolher 33 29

Impostos e Contribuições Diferidos 86 89

Salários, encargos sociais e participações 42 51

Contas a Pagar por Aquisição de Imóveis 108 125

Dividendos a Pagar - -

Partes Relacionadas 50 55

Contas-Corrente com Parceiros nos Empreendimentos 37 33

Adiantamentos de Clientes 315 326

Demais Contas a Pagar 41 52

Não Circulante 7.758 8.182

Exigível a Longo Prazo 1.833 2.308

Empréstimos e Financiamentos 1.183 1.382

Debêntures 4 -

Certificados de recebíveis imobiliários - CRI 107 361

Fornecedores e provisão para garantia 86 119

Contas a Pagar por Aquisição de Imóveis 125 112

Provisões para Riscos Fiscais, Trabalhistas e Cíveis 144 167

Impostos e Contribuições Diferidos 25 21

Adiantamento de Cliente 159 146

Participações Minoritárias 441 445

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 5.925 5.874

Capital Social 3.396 3.396

Reserva de Capital (43) (44)

Reserva Legal 291 291

Reserva de Lucros 2.551 2.646

Ações em Tesouraria (215) (216)

Lucros/Prejuízos Acumulados - (144)

Outros Resultados Abrangentes (56) (56)

Total do Passivo e do Patrimônio Líquido 10.402 10.931 PÁGINA: 201 de 390



Balanço Patrimonial referente ao Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2017 comparados com o


Ativo

Disponibilidades e Títulos e Valores Mobiliários. Totalizaram R$ 1,4 bilhão em 2017, incluindo Títulos e Valores

Mobiliários de curto e longo prazo. A redução de aproximadamente R$ 335 milhões em relação a 2016 reflete,

principalmente, a utilização do caixa para redução do endividamento bruto, apesar da geração de caixa registrada ao

longo de 2017 (R$ 712 milhões).

Contas a Receber. As nossas contas a receber de clientes totalizaram R$ 2,7 bilhões 2016, incluindo as contas a

receber de longo prazo, uma redução de aproximadamente R$ 800 milhões em relação 2016.

Estoques. Totalizaram R$ 4,8 bilhões em 2017, ante R$ 5,1 bilhões em 2016.

Passivo

Empréstimos e Financiamentos. Totalizaram R$ 2,6 bilhões em 2017 versus R$ 3,4 bilhões em 2016. Essa

redução ocorreu como consequência do menor volume de obras e pelo pré-pagamento de dívidas mais caras que

ocorreram ao longo do ano.

Contas a pagar por aquisição de imóveis. Totalizaram R$ 233 milhões em 2017, aumento em relação a 2016,

que terminou com saldo de R$ 161 milhões.

Patrimônio Líquido. Totalizou R$ 5,9 bilhões em 31 de dezembro de 2017 versus R$ 6,0 bilhões em 2016, como

consequência do prejuízo líquido gerado e reconhecido no período.

Balanço Patrimonial referente ao Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2016 comparados com o


Ativo

Disponibilidades e Títulos e Valores Mobiliários. Totalizaram R$ 1,7 bilhão em 2016, incluindo Títulos e Valores

Mobiliários de curto e longo prazo, uma redução de aproximadamente R$ 530 milhões devido, principalmente, ao

consumo de caixa registrado ao longo de 2016. Como já mencionado na explicação da receita, os distratos também

impactam a geração de caixa, pois além de não receber o saldo devedor do cliente a Companhia precisa devolver a

maior parte daquilo que já foi pago ao cliente.

Contas a Receber. As nossas contas a receber de clientes totalizaram R$ 3,5 bilhões 2016, incluindo as contas a

receber de longo prazo, uma redução de aproximadamente R$ 400 milhões em relação 2015. A principal razão dessa

redução foi o forte aumento no volume de distratos e a retração no volume de vendas brutas ano contra ano.

PÁGINA: 202 de 390



Estoques. Totalizaram R$ 5,1 bilhões em 2016, ante R$ 5,1 bilhões em 2015. A manutenção desse montante se

deve, basicamente, à manutenção dos níveis de estoques concluídos e em construção ano contra ano.

Passivo

Empréstimos e Financiamentos. Totalizaram R$ 3,4 bilhões em 2016 versus R$ 3,7 bilhões em 2015. Essa

redução ocorreu como consequência do menor volume de obras e pelo pré-pagamento de dívidas mais caras que

ocorreram ao longo do ano.

Contas a pagar por aquisição de imóveis. Totalizaram R$ 212 milhões em 2016, manutenção em relação a

2015, que terminou com saldo de R$ 210 milhões. Isso ocorreu devido a manutenção do nível de terrenos em nosso

balanço.

Patrimônio Líquido. Totalizou R$ 6,0 bilhões em 31 de dezembro de 2016 versus R$ 5,9 bilhões em 2015, como

consequência do lucro líquido gerado e reconhecido no período, deduzido da distribuição do dividendo mínimo

obrigatório.

Demonstração dos Fluxos de Caixa referente ao Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2017 comparados

com o Exercício Findo em 31 de dezembro de 2016.

Atividades Operacionais

O caixa líquido utilizado nas atividades operacionais totalizou R$ 579 milhões em 2017 em comparação a R$ 6 milhões

em 2016. Este aumento veio, principalmente, pela elevação das rubricas contas a receber e imóveis a comercializar.

Atividades de Investimento

Na comparação entre 2016 e 2017, o caixa líquido utilizado nas atividades de investimento passou de R$ 281 milhões

para R$ 283 milhões, com aumento da linha de recebimento de dividendos sendo compensada pela redução na linha de

títulos e valores mobiliários.

Atividades de Financiamento

As atividades de financiamento totalizaram uma saída de R$ 1.181 milhões em 2017 em comparação a R$ 602 milhões

em 2016, principalmente pela redução de ingresso de novos empréstimos, financiamentos e CRI.

PÁGINA: 203 de 390



Demonstração dos Fluxos de Caixa referente ao Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2016 comparados

com o Exercício Findo em 31 de dezembro de 2015.

Atividades Operacionais

O caixa líquido utilizado nas atividades operacionais totalizou R$ 6 milhões em 2016 em comparação a R$ 649 milhões

em 2015. Esta queda veio, principalmente, pela redução da rubrica contas a receber.

Atividades de Investimento

Na comparação entre 2015 e 2016, o caixa líquido utilizado nas atividades de investimento passou de R$ 323 milhões

negativo para R$ 281 milhões positivo, principalmente pelo aumento em títulos e valores mobiliários.

Atividades de Financiamento

As atividades de financiamento totalizaram uma saída de R$ 602 milhões em 2016 em comparação a R$ 417 milhões em

2015, principalmente pela redução de empréstimos e financiamentos.

PÁGINA: 204 de 390


10.2 - Resultado operacional e financeiro

a. resultados das operações do emissor, incluindo (i) descrição de quaisquer componentes importantes da receita e (ii) fatores que afetam materialmente os resultados operacionais

(i) Descrição de quaisquer componentes importantes da receita:

A nossa receita operacional é composta principalmente por:

(a) Incorporação Imobiliária. A receita proveniente das unidades vendidas e revendidas dos nossos

empreendimentos, incluindo a correção monetária das vendas a prazo;

(b) Prestação de Serviços. A nossa receita proveniente de prestação de serviços consiste

principalmente dos valores recebidos em decorrência da nossa atividade de administração, das comissões

recebidas nas intermediações de vendas imobiliárias e das taxas de administração cobradas dos nossos

parceiros e faturadas pela nossa construtora nas obras que realizamos.

% da Receita Operacional Bruta Exercício Social findo em dezembro de:

Setor 2017 2016 2015

Incorporação Imobiliária 98,8 98,4 99,0

Prestação de Serviços 1,2 1,6 1,0

Total 100,00 100,00 100,00

(ii) Fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais:

A Companhia reconhece as receitas resultantes de empreendimentos imobiliários em função de suas

construções, com base em uma mensuração físico-financeira de conclusão dos empreendimentos e não à

época da celebração dos contratos de venda. Os principais impactos nas variações de receitas são

explicados em decorrência de alterações em volumes de vendas, introdução de novos produtos da

Companhia (lançamentos) e aumento de custos.

b. Variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços

As receitas de vendas podem ser impactadas pela variação nos índices de inflação que corrigem os nossos

contratos de vendas. Nos contratos de venda, nossos créditos perante clientes são, em sua maior parte,

reajustados da seguinte forma: (i) até a entrega das chaves (durante a fase de construção), pelo INCC, e

(ii) após a concessão do “Habite-se” (pós-construção), à taxa de juros de 12,0% ao ano, acrescido de

IGP-M.

As variações de receita nos últimos três exercícios são relativas à variação do volume de negócios

(lançamentos e vendas) bem como da evolução físico-financeira das obras.

PÁGINA: 205 de 390



c. Impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro da Companhia. Aumentos nas taxas de inflação afetam o mercado imobiliário na medida em que reduzem a atividade

econômica, o consumo e o investimento. Além disso, a evolução relativa dos índices de inflação,

especialmente o INCC que, em geral, indexa os custos de construção pode afetar a rentabilidade da

atividade de incorporação imobiliária, caso haja descasamento entre o INCC e os preços de insumos. Além

do INCC, outras taxas que afetam o resultado operacional são IGP-M, CDI, e a taxa de câmbio:

INCC: Indexador da maior parte dos custos da Companhia, e toda a sua carteira de recebíveis dos clientes

de unidades não concluídas é atualizada a partir deste índice.

IGP-M: Toda a carteira de recebíveis de clientes de unidades concluídas é atualizada por este índice.

CDI: Aplicações financeiras da Companhia e aproximadamente parte de seu endividamento estão

indexados ao CDI.

Taxas de câmbio: Uma parte considerada não relevante da dívida da Companhia é atrelada ao dólar norte

americano.

O impacto dos índices de inflação é relevante aos resultados operacionais e financeiros da Companhia à

medida que:

1) O INCC é o índice utilizado na correção monetária dos recebíveis de unidades em construção. O

valor de venda dessas unidades é corrigido e se transforma em receita ao longo da construção, que tem

ciclo de até 30 meses. Quanto maior a variação deste índice, maior a receita operacional relativa à

correção desses recebíveis.

2) O IGP-M é o índice utilizado na correção monetária dos recebíveis de unidades concluídas.

Quanto maior a variação deste índice, maior a receita operacional relativa à correção desses recebíveis.

3) Taxas como CDI e a taxa de câmbio são os índices que remuneram parte da dívida corporativa.

Quanto maior a variação destes índices, maior a despesa financeira do volume de dívida atrelada a estes

indicadores. Similarmente, os valores das disponibilidades da Companhia estão remunerados a taxas

atreladas ao CDI. A variação deste índice afetará a receita e a despesa financeiras da Companhia.

4) Parte da dívida é atrelada a uma taxa acrescida da Taxa Referencial (TR), que é determinada

pelo Banco Central como uma medida de inflação em contratos de financiamento imobiliários. Nas obras

em andamento que tiverem financiamento imobiliário atrelado à TR, sua variação é apropriada como custo

do produto vendido e contribui para a alteração da margem de incorporação. Uma vez a obra esteja

concluída, esta variação é apropriada às despesas financeiras até a amortização completa da dívida em

questão.

5) De forma indireta, o aumento da taxa de inflação pode provocar a perda do poder de compra dos

consumidores dos produtos da Companhia, com menores incentivos ao consumo e ao investimento em

PÁGINA: 206 de 390



geral. Por característica do setor imobiliário residencial, um crescimento menor do consumo e do

investimento pode reduzir a velocidade com que os produtos são vendidos. Consequentemente, a

velocidade com que as vendas são apropriadas como receita pode se desacelerar ao se considerar o

padrão contábil vigente.

Não consideramos que estes impactos possam ser demonstrados isoladamente nos resultados dos últimos

três exercícios sociais.

PÁGINA: 207 de 390


10.3 - Eventos com efeitos relevantes, ocorridos e esperados, nas demonstraçõesfinanceiras

a. Introdução ou alienação de segmento operacional

Não aplicável. b. Constituição, aquisição ou alienação de participação societária 2017

Conforme Fato Relevante divulgado em 10 de abril de 2017, o Conselho de Administração aprovou a

celebração de novo acordo de subscrição de ações referente ao aumento de capital da Tecnisa, no

montante de até R$ 150 milhões de reais, com a subscrição de até 57.692.307 novas ações ordinárias,

nominativas, escriturais e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 2,60 por ação, aprovado,

dentro d olimite do capital autorizado, pelo Conselho de Administração da Tecnisa em reunião realizada

em 23/03/2017. A Cyrela, condicionada a subscrição e integralização pelos acionistas Meyer Joseph Nigri,

Lilian Raquel Czeresnia Nigri e Jar Participações Ltda. (em conjunto “Acionistas Relevantes”), no âmbito do

Aumento de Capital, de no mínimo 28.297.938 (vinte e oito milhões, duzentos e noventa e seis mil,

novecentas e trinta e oito) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, no valor total de R$

73.574.638,80 (setenta e três milhões, quinhentos e setenta e quatro mil, seiscentos e trinta e oito reais e

oitenta centavos), assumiu perante a Tecnisa, em caráter irrevogável e irretratável, o dever e a obrigação

de, diretamente ou por meio de sociedade afiliada, até o final do prazo para exercício do direito de

preferência do Aumento de Capital, subscrever e integralizar 7.858.174 (sete milhões, oitocentas e

cinquenta e oito mil, cento e setenta e quatro) novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem

valor nominal de Tecnisa, pelo preço de emissão total de R$ 20.431.252,40 (vinte milhões, quatrocentos e

trinta e um mil, duzentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos), a serem emitidas no âmbito do

Aumento de Capital (“Compromisso de Subscrição – Cyrela”). A Cyrela reservou-se o direito, mas não a

obrigação, de, a seu exclusivo critério, subscrever e integralizar um número de novas ações ordinárias,

nominativas, escriturais e sem valor nominal, superior à quantidade de ações previstas no Compromisso

de Subscrição – Cyrela. Vale destacar que, conforme previsto no aviso aos acionistas da Tecnisa divulgado

em 28 de março de 2017, o termo final do prazo para exercício do direito de preferência no âmbito do

Aumento de Capital, e, portanto, a data limite para cumprimento do Compromisso de Subscrição – Cyrela,

será o dia 28 de abril de 2017, inclusive. Adicionalmente, Cyrela, Joseph Meyer Nigri, Meyer Joseph Nigri e

Jar Participações Ltda. celebraram, nesta data, o 1.º aditivo ao acordo de acionistas da Tecnisa,

originalmente celebrado pelas mesmas partes em 25 de agosto de 2016 (“Aditivo”). Dentre outras

modificações realizadas pelo Aditivo, incluem-se alterações nas matérias sujeitas à aprovação das partes

em reunião prévia.

2016

Conforme Fato Relevante divulgado em 23 de junho de 2016, o Conselho de Administração aprovou a

celebração de acordo de subscrição de ações e outras avenças entre Tecnisa, JAR Participações, Meyer

Joseph Nigri e a Cyrela onde a Tecnisa assumiu o dever e a obrigação de realizar um aumento de capital

social. O preço de emissão das novas ações foi de R$ 2,00/ação e, após a conclusão da operação, a Cyrela

detinha 37.252.984 ações da Tecnisa, perfazendo uma participação naquela empresa de 13,62%,

perfazendo um volume financeiro de aproximadamente R$ 75 milhões. Na data de fechamento de tal

transação (25 de agosto de 2016), a Cyrela assinou um Acordo de Acionistas de Tecnisa com Joseph

Meyer Nigri, Meyer Joseph Nigri e Jar Participações Ltda.

PÁGINA: 208 de 390


10.3 - Eventos com efeitos relevantes, ocorridos e esperados, nas demonstraçõesfinanceiras

2015

Conforme Comunicado a Mercado divulgado em 23 de outubro de 2015, a Companhia adquiriu a

totalidade das quotas de emissão da Plano & Plano Incorporações Ltda. (“P&P Incorporações”), a qual

detém 21% do capital social da Plano & Plano Construções e Participações Ltda. (“P&P JV”). Com isso a

participação da Companhia e de suas controladas na P&P JV passa de 79% para 100%. No mesmo ato, a

Companhia e os Sócios vendedores das quotas da P&P Incorporações acordaram a constituição de nova

sociedade, cuja participação será detida na proporção de 50% pela Companhia e 50% pelos vendedores,

e que terá o mesmo objeto social da P&P JV. A Companhia esclarece que a aquisição, pela Companhia,

das quotas da P&P Incorporações não se enquadra em qualquer das hipóteses previstas no artigo 256 da

Lei 6.404/76, razão pela qual não requer aprovação assembleia da Companhia e não enseja aos seus

acionistas o direito de recesso.

c. Eventos ou operações não usuais

Não aplicável.

PÁGINA: 209 de 390


10.4 - Mudanças significativas nas práticas contábeis - Ressalvas e ênfases no parecer doauditor

a. Mudanças significativas nas práticas contábeis Práticas contábeis que passaram a impactar as demonstrações financeiras a partir de

01/01/2013 com aplicação retroativa.

Em maio de 2011, um pacote de cinco normas de consolidação, acordos de participação, coligadas e

divulgações, foi emitido, e posteriormente o CPC emitiu a CPC 36 ((R3) (IFRS 10)) - Demonstrações

Consolidadas, CPC 19 ((R2) (IFRS 11)) Negócios em conjunto, CPC 45 (IFRS 12) - Divulgação de

Participações em Outras Entidades, CPC 35 ((R2) IAS 27 (revisada em 2011)) - Demonstrações Separadas

e CPC 18 ((R2) IAS 28 (revisada em 2011) - Investimento em Coligada, em Controlada e em

Empreendimento Controlado em Conjunto.

As principais exigências dessas cinco normas estão descritas a seguir:

De acordo com o CPC 36 ((R3) (IFRS 10)), existe somente uma base de consolidação, o controle.

Consequentemente, o CPC 36 ((R3) (IFRS 10)) inclui uma nova definição de controle que contém três

elementos: (a) poder sobre uma investida; (b) exposição, ou direitos, a retornos variáveis da sua

participação na investida; e (c) capacidade de utilizar seu poder sobre a investida para afetar o valor dos

retornos ao investidor. Orientações abrangentes foram incluídas no CPC 36 ((R3) (IFRS 10)) para abordar

cenários complexos.

De acordo com o CPC 19 ((R2) (IFRS 11)), os acordos de participação são classificados como operações

conjuntas ou “joint ventures”, conforme os direitos e as obrigações das partes. Consequentemente, as

joint ventures devem ser contabilizadas pelo método de equivalência patrimonial e as operações em

conjunto pelo método de consolidação proporcional.

O CPC 45 (IFRS 12) aborda as exigências de divulgação quando da aplicação dos IFRSs 10 e 11 (CPCs 36

e 19).

Essas cinco normas, juntamente com as respectivas modificações relacionadas às regras de transição, são

aplicáveis a períodos anuais iniciados em ou após 1º de janeiro de 2013.

No primeiro trimestre de 2018, em atendimento às práticas contábeis, a Cyrela efetuou a adoção do CPC

48 (IFRS 9) - Instrumentos Financeiros, registrando provisão para risco de crédito. A adequação dessa

provisão teve como contrapartida efeito negativo no Patrimônio Líquido do período encerrado em

dezembro de 2017 no montante de R$ 196 milhões. No 1T18 houve consumo de parte desta provisão,

gerando impacto positivo de R$ 41 milhões no resultado do trimestre.

b. Efeitos significativos das alterações em práticas contábeis Conforme mencionado no item 10.4 “a” deste documento, a partir de 1 de janeiro de 2013, as práticas

contábeis sofreram alterações de acordo com as orientações técnicas do Comitê de Pronunciamentos

PÁGINA: 210 de 390



Contábeis (“CPC”) com o objetivo de convergir os padrões contábeis das empresas brasileiras aos padrões

internacionais (IFRS).

Com isso, a Companhia reapresentou o período comparativo das demonstrações financeiras do ano de

2013, fazendo com que os números do exercício social de 2012 anteriormente apresentados refletissem o

novo padrão contábil. Entretanto o resultado já apresentado do exercício social de 2011 não foi alterado e,

assim, permaneceram no padrão vigente até aquela data.

Portanto, algumas comparações históricas em análises aplicadas a períodos anteriores podem ser

prejudicadas devido às alterações contábeis mencionadas acima e no item 10.4 deste documento e

também comentadas nas notas explicativas disponíveis no site de Relações com Investidores da

Companhia (www.cyrela.com.br/ri) e no site da Comissão de Valores Mobiliários – “CVM”

(www.cvm.gov.br).

c. Ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor 2017

O parecer dos auditores sobre as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de

dezembro de 2017, contém parágrafo de ênfase descrevendo que às demonstrações financeiras

individuais (controladora) e consolidadas foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas

no Brasil, conforme descrito na nota explicativa nº 2 das Demonstrações Financeiras Padronizadas da

Companhia. As demonstrações financeiras consolidadas preparadas de acordo com as IFRSs aplicáveis a

entidades de incorporação imobiliária consideram adicionalmente a Orientação OCPC 04 - Aplicação da

Interpretação Técnica ICPC 02 às Entidades de Incorporação Imobiliária Brasileiras editada pelo CPC. Essa

orientação técnica trata do reconhecimento da receita desse setor e envolve assuntos relacionados ao

significado e à aplicação do conceito de transferência contínua de riscos, benefícios e controle na venda de

unidades imobiliárias, conforme descrito em maiores detalhes na nota explicativa nº 2.3.1. Nossa opinião

não está ressalvada em virtude desse assunto.

2016


dezembro de 2016, contém parágrafo de ênfase descrevendo que às demonstrações financeiras

individuais (controladora) e consolidadas foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas

no Brasil, conforme descrito na nota explicativa nº 2. As demonstrações financeiras consolidadas

preparadas de acordo com as IFRSs aplicáveis a entidades de incorporação imobiliária consideram

adicionalmente a Orientação OCPC 04 - Aplicação da Interpretação Técnica ICPC 02 às Entidades de

Incorporação Imobiliária Brasileiras editada pelo CPC. Essa orientação técnica trata do reconhecimento da

receita desse setor e envolve assuntos relacionados ao significado e à aplicação do conceito de

transferência contínua de riscos, benefícios e controle na venda de unidades imobiliárias, conforme

PÁGINA: 211 de 390



descrito em maiores detalhes na nota explicativa nº 2.8. Nossa opinião não está ressalvada em virtude

desse assunto.

2015


dezembro de 2015 contém parágrafo de ênfase relacionado ao fato de as demonstrações financeiras

individuais (controladora) e consolidadas terem sido elaboradas de acordo com as práticas contábeis

adotadas no Brasil, conforme descrito na nota explicativa nº 2. As demonstrações financeiras consolidadas

preparadas de acordo com as IFRSs aplicáveis a entidades de incorporação imobiliária consideram

adicionalmente a Orientação OCPC 04 editada pelo CPC. Essa orientação trata do reconhecimento da

receita desse setor e envolve assuntos relacionados ao significado e aplicação do conceito de transferência

contínua de riscos, benefícios e de controle na venda de unidades imobiliárias, conforme descrito em

maiores detalhes na nota explicativa nº 2.6. Nossa opinião não está ressalvada em virtude desse assunto.

Comentários da Administração a respeito das ênfases emitidas pelos auditores independentes

A Companhia prepara e elabora as demonstrações financeiras mediante a evolução financeira das obras,

método este conhecido como “percentage of completion”. Tal método está em consonância às práticas

adotas pelas demais entidades de incorporação imobiliária de capital aberto no Brasil.

Em novembro de 2016, o CPC emitiu o pronunciamento “CPC 47– Receitas de Contratos com Clientes”

(IFRS 15) que estabeleceu novos critérios de reconhecimento de receita baseado, principalmente, na

transferência de controle de um bem ou serviço. Esta avaliação, segundo os critérios da norma, irá

determinar como uma entidade deverá reconhecer as receitas de um contrato de venda de unidades

imobiliárias, se num momento específico ou ao longo do tempo.

Entidades do setor imobiliário em conjunto com o CPC apresentaram ao IFRIC (entidade do IASB), no final

de 2017, sua interpretação sobre a aplicação da norma frente aos modelos de contratos aplicados no

Brasil. Ainda não houve resposta do IFRIC sobre este tema.

A área técnica da CVM, publicou o Ofício Circular CVM/SNC/SEP/nº 1/2018, orientando as entidades no

sentido de observar o que está previsto na OCPC 04 (aprovada pela Deliberação CVM nº 653/2010) ainda

vigente, aplicando-se os ajustes que se fizerem necessários em função da vigência da IFRS 15 para

períodos anuais a partir de 1º de janeiro de 2018, até que haja alinhamento sobre a aplicação ou não do

reconhecimento de receita ao longo do tempo. Desta forma, a Companhia aguarda a conclusão do tema

para mensurar, caso aplicável, eventual impacto da aplicação da norma em suas demonstrações

financeiras.

PÁGINA: 212 de 390


10.5 - Políticas contábeis críticas

Conforme divulgado em nota explicativa nº 2.2. das demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2017,

as estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência

histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as

circunstâncias.

A preparação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia requer que a

Administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados de

receitas, despesas, ativos e passivos, bem como a divulgação de passivos contingentes, na data-base das

demonstrações financeiras.

Ativos e passivos sujeitos a estimativas e premissas incluem provisão para redução ao valor recuperável de

ativos, transações com pagamentos baseados em ações, provisão para demandas judiciais, valor justo de

instrumentos financeiros, mensuração do custo orçado de empreendimentos, impostos diferidos ativos,

dentre outros.

As principais premissas relativas às fontes de incerteza nas estimativas futuras e outras importantes fontes

de incerteza em estimativas na data do balanço, que podem resultar em valores diferentes quando da

liquidação, são discutidas a seguir:

i) Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros

Uma perda por redução ao valor recuperável existe quando o valor contábil de um ativo excede o

seu valor recuperável, o qual é o maior entre o valor justo menos custos de venda e o valor em

uso.

O teste de perda por redução ao valor recuperável de ativos intangíveis de vida útil indefinida,

estoques de imóveis a comercializar e ágio por expectativa de rentabilidade futura é efetuado

anualmente e/ou quando as circunstâncias indicarem perda por desvalorização do valor contábil.

O cálculo do valor justo menos custos de venda é baseado em informações disponíveis de

transações de venda de ativos similares ou preços de mercado menos custos adicionais para

descartar o ativo. O cálculo do valor em uso é baseado no modelo de fluxo de caixa descontado. Os

fluxos de caixa derivam do orçamento para os próximos cinco anos e não incluem atividades de

reorganização com as quais a Companhia ainda não tenha se comprometido ou investimentos

futuros significativos que melhorarão a base de ativos da unidade geradora de caixa objeto de

teste. O valor recuperável é sensível à taxa de desconto utilizada no método de fluxo de caixa

descontado, bem como aos recebimentos de caixa futuro esperados e à taxa de crescimento

utilizada para fins de extrapolação.

ii) Custos orçados dos empreendimentos

PÁGINA: 213 de 390


10.5 - Políticas contábeis críticas

Os custos orçados, compostos, principalmente, pelos custos incorridos e custos previstos a incorrer

para o encerramento das obras, são regularmente revisados, conforme evolução das obras, e

eventuais ajustes identificados com base nesta revisão são refletidos nos resultados da Companhia.

iii) Provisão para garantia

A mensuração da provisão para garantia, para cobrir gastos com reparos em empreendimentos

cobertos no período de garantia, é efetuada com base em estimativa que considera o histórico dos

gastos incorridos ajustados pela expectativa futura, a qual é regularmente revisada.

iv) Provisões para créditos de liquidação duvidosa e distratos de clientes

A Companhia mensura a provisão para créditos de liquidação duvidosa e distratos baseado em

premissas que consideram o histórico de suas operações correntes e suas estimativas. Tais

premissas são revisadas anualmente para considerar eventuais alterações nas circunstâncias e

históricos.

v) Transações com pagamentos baseados em ações

A Companhia mensura o custo de transações a ser liquidado com ações com funcionários baseado

no valor justo dos instrumentos patrimoniais na data da sua outorga. A estimativa do valor justo

dos pagamentos com base em ações requer a determinação do modelo de avaliação mais

adequado para a concessão de instrumentos patrimoniais, o que depende dos termos e condições

da concessão.

vi) Provisões para riscos tributários, trabalhistas e cíveis

A Companhia reconhece provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis (Nota 19). A avaliação

da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as

jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no

ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As provisões são revisadas e

ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição

aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com base em novos

assuntos ou decisões de tribunais.

A Companhia e suas controladas estão sujeitas no curso normal dos negócios a investigações, auditorias,

processos judiciais e procedimentos administrativos em matérias cíveis, tributárias e trabalhistas.

PÁGINA: 214 de 390


10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras

Nossa carteira de recebíveis totaliza, em 31 de dezembro de 2017, R$ 4,2 bilhões, dos quais R$ 1,5

bilhões (R$ 2,0 bilhões no mesmo período do ano anterior) são recebíveis de exercícios futuros (“REF”) os

quais, por sua vez, não estão no balanço da Companhia e serão reconhecidos a medida de evolução física

e financeira da obra.

Os custos atrelados a esses recebíveis off-balance totalizaram, em 31 de dezembro de 2017, R$ 1,0 bilhão

(R$ 1,3 bilhões no mesmo período do ano anterior) e serão reconhecidos a medida de evolução física e

financeira da obra.

a. Os ativos e passivos detidos pela Companhia, direta ou indiretamente, que não

aparecem no seu balanço patrimonial (off-balance sheet items)

(i) arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos

Não há.

(ii) carteira de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e

responsabilidades, indicando respectivos passivos

Não há.

(iii) contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços

Não há.

(iv) contratos de construção não terminada

Não há.

PÁGINA: 215 de 390


10.7 - Comentários sobre itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

a. Utilização dos recursos resultantes das ofertas

Os recursos resultantes das Ofertas foram e estão sendo utilizados conforme as propostas de aplicação

divulgadas nos respectivos prospectos.

Debêntures e CRI’s

(i) Segunda Emissão de Debêntures - realizada em janeiro de 2008, em duas séries remuneradas a 100%

do CDI acrescidas de 0,65% a.a. com vencimento em 10 anos e remuneração mantida em repactuação

realizada em janeiro de 2011 (1ª Série e 2ª Série), conforme programado. Saldo do principal de R$ 42,6

milhões em 31/12/2016. Os recursos obtidos pela Emissora foram destinados a: (a) reforço de capital de

giro a serem aplicados em novas parcerias, principalmente nas regiões sul, norte e nordeste e no

segmento econômico; e (b) aquisição de terrenos localizados em São Paulo e no Rio de Janeiro.

(ii) Terceira Emissão de Debêntures - realizada em setembro de 2009, em série única, remunerada a

100% do CDI acrescida de 0,81% a.a. com vencimento em cinco anos a contar da data de sua emissão.

Os recursos obtidos pela Emissora foram destinados ao reforço do capital de giro e alongamento do perfil

da dívida da Companhia. A emissão foi liquidada em 01/09/2014.

(iii) Sexta Emissão de Debêntures - realizada em setembro de 2012, em série única remuneradas a 100%

do CDI acrescidas de 1,20% a.a., com vencimento em quatro anos e cinco anos respectivamente a contar

da data de sua emissão. Os recursos obtidos pela Emissora foram destinados à amortização de dívidas

vincendas da Companhia. Essa emissão foi liquidada ao longo de 2016.

(iv) 1ª Emissão de Certificado de Recebíveis Imobiliários – realizado em nome da Brazil Realty

Securitizadora (empresa controlada pela Cyrela) realizada em junho de 2011, em série única, remunerada

a 107% do CDI, com vencimento em doze anos a contar da data de sua emissão, e repactuação a partir

do 3º ano. Houve repactuação em 01/06/2014, com resgate de R$ 226,8 milhões. Saldo do principal de

R$ 43,2 milhões em 31/12/2016.

(v) 2ª Emissão Certificado de Recebíveis Imobiliários – realizado em nome da Brazil Realty Securitizadora

(empresa controlada pela Cyrela) realizada em maio de 2012, em série única, remunerada a 108% do

CDI, com vencimento em quatro e cinco anos a contar da data de sua emissão. Saldo do principal de R$

150,0 milhões em 31/12/2016.

(vi) 3ª Emissão Certificado de Recebíveis Imobiliários – realizado em nome da Brazil Realty Securitizadora

(empresa controlada pela Cyrela) realizada em outubro de 2013, em série única, remunerada a 100% do

CDI acrescida de 0,80% a.a., com vencimento em 2 anos a contar da data de sua emissão. Saldo do

principal de R$ 130,0 milhões em 31/12/2014. A emissão foi liquidada em 10/03/2015.

(vii) 4ª Emissão Certificado de Recebíveis Imobiliários – Certificado de Recebíveis Imobiliários – realizado

em nome da Brazil Realty Securitizadora (empresa controlada pela Cyrela) realizada em Junho de 2014,

em série única, remunerada a 101,5% do CDI, com vencimento em dois anos a contar da data de sua

emissão. Essa emissão foi liquidada ao longo de 2016.

PÁGINA: 216 de 390


10.7 - Comentários sobre itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

(viii) 5ª Emissão Certificado de Recebíveis Imobiliários - Certificado de Recebíveis Imobiliários – realizado

em nome da Brazil Realty Securitizadora (empresa controlada pela Cyrela) realizada em Setembro de

2016, em série única, remunerada a 98% do CDI, com vencimento em 5 de dezembro de 2018. Saldo do

principal de R$ 80 milhões em 31/12/2016.

(ix) 6ª Emissão de Certificado de Recebíveis Imobiliários: Certificado de Recebíveis Imobiliários – realizado

em nome da Brazil Realty Securitizadora (empresa controlada pela Cyrela) realizada em Dezembro de

2016, em duas séries, remunerada a 98% do CDI, com vencimento em 1a série: 15 de dezembro de 2017

e 2a série: 17 de setembro, 15 de outubro e 15 de novembro de 2018. Saldo do principal de R$ 200

milhões em 31/12/2016.

(x) 7ª Emissão de Certificado de Recebíveis Imobiliários: Certificado de Recebíveis Imobiliários – realizado

em nome da Brazil Realty Securitizadora (empresa controlada pela Cyrela) realizada em Dezembro de

2016, em única série, remunerada a 100% do CDI, com vencimento em 14 de dezembro de 2018. Saldo

do principal de R$ 30 milhões em 31/12/2016.

(xi) Primeira Emissão de Debêntures da Cyma - realizada em outubro de 2017, em uma série remunerada

a 2,4% das receitas líquidas das vendas de unidades autônomas do empreendimento Klabin Cyma com

vencimento em 5 anos. Saldo do principal de R$ 4 milhões em 31/12/2017.

b. Desvios relevantes entre a aplicação efetiva dos recursos e as propostas de aplicação

divulgadas nos prospectos das respectivas distribuições

Não houve desvios entre a aplicação efetiva dos recursos e as propostas de aplicação divulgadas nos

prospectos das distribuições.

c. Caso tenha havido desvios, as razões para tais desvios

Não houve desvios entre a aplicação efetiva dos recursos e as propostas de aplicação divulgadas nos

prospectos das distribuições.

PÁGINA: 217 de 390


10.8 - Plano de Negócios

a. Investimentos

(i) descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos

previstos

O caixa líquido utilizado nas atividades de investimento, que representa o custo de aquisição do ativo

imobilizado, foi de R$ 30 milhões em 2017, R$ 58 milhões em 2016 e R$ 27 milhões em 2015.

(ii) fontes de financiamento dos investimentos

A Companhia conta com o fluxo de caixa das suas operações para gerar capital de giro e subsidiar as suas

atividades operacionais e de investimentos. As fontes de financiamento utilizadas pela Companhia para subsidiar

as atividades são as dívidas corporativas, representadas pelos instrumentos de debêntures, CRI’s, linhas de

crédito e outras além da linha de financiamento à construção, representada pelo SFH.

Além dos montantes descritos no item 10.7, temos:

Linhas de crédito de longo prazo – obtidas com instituições financeiras locais, com saldo de principal de

R$ 443 milhões em 31/12/2017. A remuneração média dessas linhas de crédito é de TR + 8,75% -

10,59% a.a. e o pagamento será feito em parcelas até o ano de 2019;


R$ 70 milhões em 31/12/2017. A remuneração média dessas linhas de crédito é de CDI + 1,2% a.a. com

prazo de pagamento até 2023;


R$ 1 milhão em 31/12/2017. A remuneração média dessas linhas de crédito é de 112% do CDI a.a. com

prazo de pagamento até 2020;

Linha de crédito de longo prazo – assumida com o BNDES, tendo saldo principal de R$ 96 milhões em

31/12/2017. Essa dívida é remunerada em TJLP acrescida de 3,78% a.a., com vencimento final em 2027.

b. aquisições já divulgadas de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que

devam influenciar materialmente a capacidade produtiva da Companhia

Não aplicável.

c. Novos produtos e serviços, indicando: (i) descrição das pesquisas em andamento já

divulgadas; (ii) montantes totais gastos pela Companhia em pesquisas para desenvolvimento

de novos produtos ou serviços; (iii) projetos em desenvolvimento já divulgados; e (iv)

montantes totais gastos pela Companhia no desenvolvimento de novos produtos ou serviços

Não aplicável.

PÁGINA: 218 de 390


10.9 - Outros fatores com influência relevante

Não existem outros fatores que influenciaram de maneira relevante o desempenho operacional da

Companhia e que não tenham sido identificados ou comentados nos demais itens desta seção “10”.

PÁGINA: 219 de 390


11.1 - Projeções divulgadas e premissas

a. Objeto da projeção

A Companhia não possui guidance para 2018.

b. Período projetado e o prazo de validade da projeção

Não se aplica.

c. Premissas da projeção, com a indicação de quais podem ser influenciadas pela

administração da Companhia

Não se aplica.

d. Valores dos indicadores que são objeto da previsão

Não se aplica.

PÁGINA: 220 de 390


11.2 - Acompanhamento e alterações das projeções divulgadas

a. informar quais estão sendo substituídas por novas projeções incluídas no formulário e

quais delas estão sendo repetidas no formulário

Não se aplica.

b. quanto às projeções relativas a períodos já transcorridos, comparar os dados

projetados com o efetivo desempenho dos indicadores, indicando com clareza as razões que

levaram a desvios nas projeções

2014 Projeção Realizado

Margem Bruta 31% a 35% 32,1%

A margem bruta de 2014 foi de 32,7%. Este indicador foi resultado do mix de vendas de produtos prontos

em algumas regiões com margem bruta inferior à média da empresa, vendas de lançamentos com

margens superiores e foi impactada, especificamente, por dois projetos lançados em 2014 que possuem

um alto percentual de permuta que são o (i) Lead Américas e o (ii) Riserva Golf. Por conta dessas

permutas e pelo tamanho desses projetos a margem bruta do ano reduziu 0,6 p.p. em 2014 vs. 2013.

2015

Não se aplica.

2016

Não se aplica.

2017

Não se aplica.

PÁGINA: 221 de 390


11.2 - Acompanhamento e alterações das projeções divulgadas

c. quanto às projeções relativas a períodos ainda em curso, informar se as projeções

permanecem válidas na data de entrega do formulário e, quando for o caso, explicar por que

elas foram abandonadas ou substituídas

Não se aplica.

PÁGINA: 222 de 390


12.1 - Descrição da estrutura administrativa

a. Atribuições do conselho de administração e dos órgãos e comitês permanentes que se

reportam ao conselho de administração, indicando:

Conselho de Administração

Compete ao Conselho de Administração, além de suas atribuições legais: (a) estabelecer a orientação geral

dos negócios da Companhia; (b) aprovar o planejamento anual da Companhia, com a definição de objetivos

e programas, para cada área de atuação; (c) eleger e destituir os Diretores e fiscalizar a sua gestão; (d)

aprovar o Regimento Interno da Companhia, que disporá sobre a estrutura administrativa e funcional; (e)

conceder licença a seus membros e aos da Diretoria; (f) deliberar sobre a emissão de ações da Companhia,

dentro dos limites do capital autorizado previstos no Artigo 8 deste Estatuto Social, fixando as condições de

emissão, inclusive preço e prazo de integralização; (g) deliberar sobre a exclusão ou redução do direito de

preferência dos acionistas nos aumentos de capital mediante subscrição de ações, ou na subscrição das

emissões de debêntures conversíveis em ações ou de bônus de subscrição, nos termos do Artigo 11,

Parágrafo Primeiro deste Estatuto Social; (h) deliberar sobre a emissão de bônus de subscrição, como

previsto no Artigo 8º, Parágrafo Primeiro deste Estatuto Social, inclusive com a exclusão ou redução do

direito de preferência nos termos do Artigo 11, Parágrafo Primeiro deste Estatuto Social; i) deliberar sobre

a aquisição de ações de emissão da própria Companhia, para manutenção em tesouraria e/ou posterior

cancelamento ou alienação; (j) deliberar sobre grupamento ou desdobramento de ações em que se divide

o capital social subscrito e integralizado; (k) deliberar sobre a outorga de opção de compra ou subscrição

de ações aos administradores, empregados ou a pessoas naturais que prestem serviços à Companhia ou a

outra sociedade sob seu controle, nos termos do Artigo 12 deste Estatuto Social, não se aplicando o direito

de preferência dos acionistas; (l) convocar as Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias; (m)

manifestar-se sobre o Relatório de Administração e as contas da Diretoria; (n) deliberar, ad referendum da

Assembleia Geral, os dividendos a serem pagos aos acionistas, inclusive os intermediários à conta de lucros

acumulados ou de reservas de lucros existentes, e as participações de que trata o Artigo 42 deste Estatuto

Social; (o) deliberar sobre os investimentos dos fundos sociais, quando requisitado; (p) escolher e destituir

auditores independentes; (q) convocar os auditores independentes para prestar os esclarecimentos que

entender necessários; (r) definir lista tríplice de empresas especializadas em avaliação econômica de

empresas, para a preparação de laudo de avaliação das ações da Companhia, em caso de cancelamento de

registro de companhia aberta ou saída do Novo Mercado; e s) manifestar-se favorável ou contrariamente a

respeito de qualquer oferta pública de aquisição de ações que tenha por objeto as ações de emissão da

Companhia, por meio de parecer prévio fundamentado, divulgado em até 15 (quinze) dias da publicação do

edital da oferta pública de aquisição de ações, que deverá abordar, no mínimo (i) a conveniência e

oportunidade da oferta pública de aquisição de ações quanto ao interesse do conjunto dos acionistas e em

relação à liquidez dos valores mobiliários de sua titularidade; (ii) as repercussões da oferta pública de

aquisição de ações sobre os interesses da Companhia; (iii) os planos estratégicos divulgados pelo ofertante

em relação à Companhia; (iv) outros pontos que o Conselho de Administração considerar pertinentes, bem

como as informações exigidas pelas regras aplicáveis estabelecidas pela CVM.O Conselho de Administração

da Companhia não possui regimento interno próprio. O Conselho de Administração da Companhia reúne-se

periodicamente com a auditoria independente em suas reuniões, porém não há um mecanismo formal de

avaliação do trabalho dos auditores independentes. A Companhia não possui uma política de contratação

de serviços extra auditoria com o auditor independente.

PÁGINA: 223 de 390



Diretoria

Compete à Diretoria, observadas as disposições legais e estatutárias pertinentes, as deliberações tomadas

pela assembleia geral, a competência do Conselho de Administração e as disposições do Regimento Interno

da Companhia: (a) a gestão da Companhia, com observância da orientação fixada pelo Conselho de

Administração; (b) dirigir e distribuir os serviços e tarefas da administração interna da Companhia; (c)

orientar e supervisionar a escrituração contábil da Companhia; (d) elaborar o Relatório de Administração,

contas e demonstrações financeiras da Companhia, para apreciação pelo Conselho de Administração e

posterior deliberação da Assembleia Geral; (e) deliberar sobre a criação ou extinção de filiais, agências,

subsidiárias ou sociedades controladas, dependências ou departamentos da Companhia no País e no

exterior; (f) deliberar sobre a aquisição, alienação, aumento ou redução de participações em sociedades

controladas ou coligadas, no País e no exterior; (g) deliberar sobre aquisição de controle de outras

sociedades, bem como autorizar as associações e celebração de acordos de acionistas; e (h) representar a

celebração de qualquer instrumento de garantia, tais como avais ou fianças. A Diretoria não possui

regimento interno próprio.

Conselho Fiscal

Nos termos do Estatuto Social da Companhia, o Conselho Fiscal é órgão de funcionamento não permanente

e, quando instalado mediante solicitação de acionistas, em conformidade com a legislação em vigor, é

composto por 3 (três) membros efetivos e igual número de suplentes, eleitos e destituíveis a qualquer tempo

pela Assembleia Geral.

Quando instalado, o Conselho Fiscal tem os poderes e atribuições conferidos por lei, competindo-lhe, dentre

outras competências estabelecidas pela lei, (i) fiscalizar os atos da administração da Companhia, verificando

o cumprimento de seus deveres legais e estatutários; (ii) opinar sobre o Relatório da Administração; (iii)

opinar sobre as propostas dos órgãos da administração a serem submetidas à Assembleia Geral nos casos

em que a manifestação é requerida por lei; (iv) analisar as informações financeiras trimestrais; e (v)

examinar as demonstrações contábeis do exercício social, sobre elas emitindo opinião.

O Conselho Fiscal não possui regimento interno próprio.

Comitê de Pessoas e Desenvolvimento Organizacional

O Comitê de Pessoas é um órgão de apoio ao Conselho de Administração e responsável por apresentar e

aprovar o modelo de remuneração variável da Companhia que será aplicado a todos os níveis hierárquicos.

Ainda, é função deste Comitê, apreciar e aprovar a remuneração global da Cyrela, além de analisar e aprovar

o organograma da empresa por departamento. Ordinariamente o Comitê se reúne 2 vezes ao ano, podendo

haver reuniões extraordinárias conforme necessidade da Companhia. O Comitê de Pessoas não possui

regimento interno próprio.

Comitê de Estratégia e Governança

O Comitê de Estratégia e Governança é um órgão de apoio ao Conselho de Administração e responsável por

subsidiar o Conselho de Administração na tomada de decisões relativas ao direcionamento estratégico da

Companhia e acompanhar os planos relevantes homologados pelo Conselho, assim como acompanhar

questões ligadas à Governança.

PÁGINA: 224 de 390



Comitê Financeiro

O Comitê Financeiro é um órgão de apoio ao Conselho de Administração e responsável por assegurar a

operacionalização dos processos de auditoria interna e externa, dos mecanismos e controles relacionados à

gestão de riscos e a coerência das políticas financeiras com as diretrizes estratégicas e o perfil de risco do

negócio.

Comissões

Contamos com diversas comissões que tem por objetivo fornecer conteúdo e análise para a tomada de

decisão da diretoria. Abaixo estão listadas as principais comissões da companhia.

Comissões

Comissão de Negócios; Comissão de Engenharia;

Comissão de Terrenos; Comissão de Financeiro;

Comissão de Comunicação; Comissão de Lançamentos;

Comissão Tributária; Comissão de Operações Estruturadas;

Comissão de Ética; dentre outras.

Comissão de Crédito; Cobrança e Repasse;

Os Comitês apresentados acima não são formais, por tal motivo não existem datas oficiais de instalação dos

mesmos.

A Companhia não possui Comitê de Auditoria Estatutário.

b. Em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais, indicando

se a diretoria possui regimento interno próprio, e informando, em caso positivo, órgão

responsável pela aprovação, data da aprovação e, caso o emissor divulgue o regimento, locais

na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado

Compete aos Diretores Co-Presidentes: (a) exercer a supervisão geral das competências e atribuições da

Diretoria; (b) convocar e presidir as reuniões da Diretoria; e (c) constituir, em conjunto com outro Diretor,

procuradores, observadas as disposições do Artigo 37 do Estatuto Social da Companhia.

Conforme aprovado em Assembleia Geral Extraordinária datada para 08/05/2014, caberá aos Diretores Co-

Presidentes às funções que hoje competem ao atual cargo de Diretor Presidente da Companhia.

Conforme aprovado em Assembleia Geral Extraordinária datada de 24/01/2017, de acordo com o Primeiro

Parágrafo do Artigo 37 do Estatuto Social da Companhia, caberá aos Diretores representar a celebração de

qualquer instrumento de garantia, tais como avais ou fianças.

Compete privativamente ao Diretor Vice-Presidente: comandar e gerir as operações da Sociedade no Estado

do Rio de Janeiro.

Compete privativamente ao Diretor Financeiro e de Relações com Investidores: representar a Companhia

perante a Comissão de Valores Mobiliários, acionistas, investidores, bolsas de valores, Banco Central do

Brasil e demais órgãos relacionados às atividades desenvolvidas no mercado de capitais.

Compete aos demais Diretores: além das atribuições próprias do cargo, administrar e gerir os negócios

sociais de acordo com as atribuições que lhes forem especificamente fixadas pelo Conselho de

Administração.

PÁGINA: 225 de 390



A Diretoria não possui regimento interno próprio.

c. Data de instalação do conselho fiscal, se este não for permanente, informando se possui

regimento interno próprio, e indicando, em caso positivo, data da sua aprovação pelo conselho

fiscal e, caso o emissor divulgue o regimento, locais na rede mundial de computadores onde o

documento pode ser consultado

O Conselho Fiscal da Companhia funciona em caráter não permanente e foi instalado, a pedido dos acionistas

interessados nos termos do artigo 161, § 2º, da Lei 6.404/76, durante a Assembleia Geral Ordinária realizada

em 27 de abril de 2018.

O Conselho Fiscal da Companhia não possui regimento interno próprio.

d. se há mecanismos de avaliação de desempenho do Conselho de Administração e de

cada órgão ou comitê que se reporta ao Conselho de Administração, informando, em caso

positivo:

Os membros da Diretoria são avaliados de acordo com performances e metas individuais.

Os Diretores são avaliados em metas qualitativas e quantitativas, divididas em 3 componentes: metas da

Unidade de Negócios a que pertence, metas de área e metas individuais. Tais metas refletem os desafios

que a Unidade de Negócios ou a Diretoria possui para o ano, como por exemplo: formação de sucessores,

implantação de processos e sistemas, implantação de novas estruturas organizacionais, aquisição de

terrenos por região e segmento, vendas por região e segmento, indicadores de desempenho e

produtividade, entre outros.

Todas as metas possuem seu peso, régua e meta a ser alcançada, e não sendo atingido o mínimo esperado,

a meta é zerada, podendo inclusive zerar a remuneração variável se a meta principal da Unidade de Negócio

não for alcançada.

A Companhia não realiza avaliação de desempenho dos membros do seu Conselho de Administração,

Conselho Fiscal ou Comitês.

PÁGINA: 226 de 390


12.2 - Regras, políticas e práticas relativas às assembleias gerais

a. Prazos de convocação

As assembleias gerais da Companhia são convocadas através de edital de convocação, que deverá ser

publicado por no mínimo 3 vezes, no respectivo órgão oficial de imprensa e em jornal de grande

circulação, com no mínimo 15 dias de antecedência da data de realização da assembleia geral, conforme

dispositivos legais e deve conter data, hora e local desta.

b. Competências

Compete à assembleia geral, além das atribuições previstas em lei: (a) eleger e destituir, a qualquer

tempo, os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, quando instalado; (b) tomar,

anualmente, as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações financeiras por eles

apresentadas; (c) fixar os honorários globais dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria,

assim como a remuneração dos membros do Conselho Fiscal quando instalado; (d) atribuir bonificações

em ações; (e) aprovar planos de outorga de opção de compra ou subscrição de ações aos seus

administradores, empregados ou a pessoas naturais que prestem serviços à Companhia ou a outra

sociedade sob seu controle; (f) deliberar, de acordo com proposta apresentada pela administração, sobre

a destinação do lucro do exercício e a distribuição de dividendos; (g) deliberar sobre transformação, fusão,

incorporação e cisão da Companhia, sua dissolução e liquidação, eleger o liquidante, bem como o

Conselho Fiscal que deverá funcionar no período de liquidação; (h) deliberar sobre a distribuição a título

de participação nos lucros aos administradores e empregados, nos termos do Artigo 42 do Estatuto Social

da Companhia; (i) deliberar sobre a saída do Novo Mercado; e (j) escolher empresa especializada

responsável pela preparação de laudo de avaliação das ações da Companhia, em caso de cancelamento de

registro de companhia aberta ou saída do Novo Mercado, conforme previsto no Capítulo IX do Estatuto

Social da Companhia, dentre as empresas indicadas pelo Conselho de Administração.

c. Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à Assembleia Geral

estarão à disposição dos acionistas para análise

Os documentos estarão disponíveis na sede da Companhia, na Rua do Rócio, 109 – 2º Andar – Sala 01 –

parte – Vila Olímpia, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04552-000, e no website da

Companhia www.cyrela.com.br/ri, da CVM e da BM&FBOVESPA.

d. Identificação e administração de conflitos de interesses

De acordo com as disposições da Lei das Sociedades por Ações, o acionista deve exercer o direito de voto no interesse da companhia, sendo considerado abusivo o voto exercido com o fim de causar dano à Companhia ou a outros acionistas, ou de obter, para si ou para outrem, vantagem a que não faz jus e de que resulte, ou possa resultar, prejuízo para a companhia ou para outros acionistas. Nesse sentido, o acionista não poderá votar em deliberações da assembleia geral em que tenha interesse conflitante com o

da Companhia ou em que possa beneficiá-lo de modo particular, especialmente: (i) aprovação do laudo de avaliação de bens com que concorrer para a formação do capital social; e (ii) aprovação de suas contas como administrador. A deliberação tomada em decorrência de voto de acionista que tenha interesse conflitante com o da Companhia será anulável, de forma que o acionista será responsável por eventuais danos causados bem como obrigado a transferir para a Companhia as vantagens que tiver auferido.

e. Solicitação de procurações pela administração para o exercício do direito de voto

PÁGINA: 227 de 390



A Companhia solicita procurações nos termos descritos no item f abaixo.

f. Formalidades necessárias para aceitação de instrumentos de procuração outorgados

por acionistas, indicando se a Companhia admite procurações outorgadas por acionistas por

meio eletrônico

Nas assembleias gerais, os acionistas deverão apresentar à Companhia, com no mínimo 48 (quarenta e

oito) horas de antecedência, além do documento de identidade e/ou atos societários pertinentes que

comprovem a representação legal, conforme o caso: (i) comprovante expedido pela instituição

escrituradora, no máximo, 5 (cinco) dias antes da data da realização da Assembleia Geral; (ii) o

instrumento de mandato com reconhecimento da firma do outorgante; e/ou (iii) relativamente aos

acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas, o extrato contendo a respectiva

participação acionária, emitido pelo órgão competente.

g. formalidades necessárias para aceitação do boletim de voto a distância, quando

enviados diretamente à companhia, indicando se o emissor exige ou dispensa

reconhecimento de firma, notarização e consularização

Caso o Acionista opte por exercer o seu direito de voto a distância, nos termos da ICVM 481, é

imprescindível que todos os campos do presente Boletim de Voto a Distância (“Boletim de Voto”) sejam

preenchidos, sendo certo que o Boletim de Voto somente será considerado válido e os votos aqui

proferidos contabilizados no quórum da assembleia geral, se observadas as seguintes instruções: Todas as

páginas deverão ser rubricadas e solicitamos que haja firma reconhecida; O Acionista ou seu(s)

representante(s) legal(is), conforme o caso e nos termos da legislação vigente, deverá assinar a última

página do Boletim de Voto.

h. se a companhia disponibiliza sistema eletrônico de recebimento do boletim de voto a

distância ou de participação a distância

Não.

i. instruções para que acionista ou grupo de acionistas inclua propostas de deliberação,

chapas ou candidatos a membros do conselho de administração e do conselho fiscal no

boletim de voto a distância

Nos termos da ICVM 481/09, os acionistas têm, por direito, a faculdade de incluir nos boletins de voto a

distância suas manifestações a respeito de inclusão de candidatos ao Conselho de Administração e ao

Conselho Fiscal.

A manifestação a respeito das indicações deve, obrigatoriamente, respeitar a legislação vigente que trata

do tema. Ainda, essa manifestação deve ser enviada para a instituição depositária ou para a Companhia

nos endereços indicados no Boletim de Voto a Distância.

PÁGINA: 228 de 390



j. se a companhia disponibiliza fóruns e páginas na rede mundial de computadores

destinados a receber e compartilhar comentários dos acionistas sobre as pautas das

assembleias

Não.

k. Outras informações necessárias à participação a distância e ao exercício do direito de

voto a distância

O Boletim de Voto a Distância fica disponível no site de Relações com Investidores e no site da Comissão

de Valores Mobiliários. No próprio boletim há, detalhadamente, todos os requisitos necessários e

orientações a respeito da votação à distância.

PÁGINA: 229 de 390


12.3 - Regras, políticas e práticas relativas ao Conselho de Administração

a. Frequência das reuniões O Conselho de Administração reunir-se-á sempre que convocado pelo Presidente do Conselho de Administração ou pelo Vice-Presidente do Conselho de Administração.

Conselho de Administração Total de reuniões realizadas pelo respectivo órgão desde a posse

% de participação do membro nas reuniões

realizadas após a posse

Elie Horn 13 100,00%

Rogério Jonas Zylberstajn 13 100,00%

Fernando Goldsztein 13 100,00%

Rafael Novellino 13 100,00%

George Zausner 13 100,00%

Rogério Frota Melzi 13 100,00%

José Cesar de Queiroz Tourinho 13 100,00%

José Guimarães Monforte 1 100,00%

b. Se existirem, as disposições do acordo de acionistas que estabeleçam restrição ou vinculação ao exercício do direito de voto de membros do Conselho de Administração Acordo de Acionistas RJZ Para toda e qualquer questão ou deliberação que venha a ser discutida em reunião de Conselho de Administração da Companhia, os acionistas subscritores do Acordo de Acionistas RJZ (“Acionistas”) comprometem-se a realizar uma reunião prévia, na qual decidirão, por maioria simples de votos, a posição a ser tomada em referida reunião, se comprometendo a exercer seu respectivo direito de voto de acordo com a decisão tomada na reunião prévia. No mais, os Acionistas devem orientar os votos dos membros do Conselho de Administração, a fim de assegurar que Rogerio Jonas Zylbersztajn seja eleito como Vice-Presidente responsável pelo comando e

gestão das operações e de todo e qualquer negócio ou empreendimento da Companhia realizado no Estado do Rio de Janeiro, inclusive aqueles realizados através de outras sociedades, em ambos os casos para mandatos sucessivos que, somados, atinjam, no mínimo, 30 anos de gestão, ressalvado o caso de falecimento do outro Acionista e decisão em contrário de seus sucessores. c. Regras de identificação e administração de conflitos de interesses Os assuntos relacionados à identificação e administração de conflitos de interesse são tratados no âmbito da Auditoria Interna e do Conselho de Administração.

d. Se o emissor possui política de indicação e de preenchimento de cargos do conselho de administração formalmente aprovada A Companhia não possui uma política de indicação e de preenchimento de cargos do Conselho de Administração formalmente aprovada.

PÁGINA: 230 de 390


12.4 - Descrição da cláusula compromissória para resolução de conflitos por meio dearbitragem

A Companhia possui a Clausula Arbitral em seu Estatuto, na Clausula 53ª, conforme descrito abaixo:

“A Companhia, seus acionistas, Administradores e os membros do Conselho Fiscal, obrigam-se a resolver,

por meio de arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, toda e qualquer disputa ou

controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada com ou oriunda, em especial, da aplicação, validade,

eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações,

neste Estatuto Social, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil

e pela CVM, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral,

além daquelas constantes do Regulamento do Novo Mercado, do Regulamento de Arbitragem, do

Regulamento de Sanções e do Contrato de Participação no Novo Mercado.”

PÁGINA: 231 de 390


Rafael Novellino 01/08/1939 Pertence apenas ao Conselho de Administração 27/04/2018 2 anos 11

Administrador de Controlada

Administrador de Controlada

021.174.018-72 Contador e Economista

22 - Conselho de Administração (Efetivo) 27/04/2018 Sim 100.00%

-

221.776.058-06 Engenheiro de Produção

12 - Diretor de Relações com Investidores 08/05/2017 Sim 0.00%

036.046.165-49 Engenheiro 22 - Conselho de Administração (Efetivo) 27/04/2018 Sim 100.00%

George Zausner 01/07/1948 Pertence apenas ao Conselho de Administração 27/04/2018 2 anos 11

599.911.947-20 Engenheiro 27 - Conselho de Adm. Independente (Efetivo) 27/04/2018 Sim 100.00%

502.126.210-68 Administrador 22 - Conselho de Administração (Efetivo) 27/04/2018 Sim 100.00%

Fernando Goldztein 24/11/1966 Pertence apenas ao Conselho de Administração 27/04/2018 2 anos 6

João Cesar de Queiroz Tourinho 16/05/1958 Pertence apenas ao Conselho de Administração 27/04/2018 2 anos 5

-

Raphael Abba Horn 18/03/1982 Pertence apenas à Diretoria 08/05/2017 08/05/2020 7

345.690.348-02 Administrador 10 - Diretor Presidente / Superintendente 08/05/2017 Sim 0.00%

Paulo Eduardo Gonçalves 22/07/1980 Pertence apenas à Diretoria 08/05/2017 08/05/2020 2

Efraim Horn 05/06/1980 Pertence apenas à Diretoria 08/05/2017 08/05/2020 7

221.487.098-95 Administrador 10 - Diretor Presidente / Superintendente 08/05/2017 Sim 0.00%

-

Miguel Maia Mickelberg 02/11/1984 Pertence apenas à Diretoria 08/05/2017 08/05/2020 2

006.105.080-67 Economista 19 - Outros Diretores 08/05/2017 Sim 0.00%

Diretor Financeiro

Antonio Carlos Zorzi 12/06/1955 Pertence apenas à Diretoria 08/05/2017 08/05/2020 2

773.561.528-00 Engenheiro Civil 19 - Outros Diretores 08/05/2017 Sim 0.00%

- Diretor Corporativo de Engenharia

12.5/6 - Composição e experiência profissional da administração e do conselho fiscal

Nome Data de nascimento Orgão administração Data da eleição Prazo do mandato Número de Mandatos Consecutivos

Outros cargos e funções exercidas no emissor Descrição de outro cargo / função

CPF Profissão Cargo eletivo ocupado Data de posse Foi eleito pelo controlador Percentual de participação nas reuniões

PÁGINA: 232 de 390


095.833.608-30 Administrador de Empresas

43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador 27/04/2018 Sim 0.00%

214.869.008-60 Advogado 43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador 27/04/2018 Sim 0.00%

Luciano Almeida Prado Neto 14/05/1978 Conselho Fiscal 27/04/2018 Até a próxima AGO 0

045.320.388-47 Advogado 43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador 27/04/2018 Sim 0.00%

Marcos Sampaio de Almeida Prado 23/02/1951 Conselho Fiscal 27/04/2018 Até a próxima AGO 0

129.559.468-42 Advogado 46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador 27/04/2018 Sim 0.00%

Luciano Douglas Colauto 07/09/1967 Conselho Fiscal 27/04/2018 Até a próxima AGO 0

Márcio Álvaro Moreira Caruso 07/11/1965 Conselho Fiscal 27/04/2018 Até a próxima AGO 0

Co-Presidente do Conselho de Administração

Elie Horn 29/07/1944 Pertence apenas ao Conselho de Administração 27/04/2018 2 anos 11

004.812.978-04 Advogado 20 - Presidente do Conselho de Administração 27/04/2018 Sim 100.00%

181.390.288-78 Engenheiro 20 - Presidente do Conselho de Administração 27/04/2018 Sim 100.00%

Luiz Augusto Marques Paes 21/07/1961 Conselho Fiscal 27/04/2018 Até a próxima AGO 0

-

Rogério Frota Melzi 15/06/1972 Pertence apenas ao Conselho de Administração 27/04/2018 2 anos 3

Rogerio Jonas Zylbersztajn 06/04/1960 Pertence à Diretoria e ao Conselho de Administração 27/04/2018 2 anos 10

625.843.407-04 Engenheiro 32 - Vice Pres. C.A. e Vice Dir. Presidente 27/04/2018 Sim 100.00%

Vice Presidente do Conselho de Administração e Diretor Vice-Presidente


José Guimarães Monforte 06/07/1947 Pertence apenas ao Conselho de Administração 27/04/2018 2 anos 2

447.507.658-72 Economista 27 - Conselho de Adm. Independente (Efetivo) 27/04/2018 Sim 0.00%





PÁGINA: 233 de 390


479.407.518-91 Contador e Administrador de Empresas

46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador 27/04/2018 Sim 0.00%

Ademir José Scarpin 02/03/1951 Conselho Fiscal 27/04/2018 Até a próxima AGO 0

088.913.568-16 Administrador de Empresas

46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador 27/04/2018 Sim 0.00%





Paulo Eduardo Gonçalves - 221.776.058-06

Paulo Gonçalves é formado em Engenharia de Produção pela POLI-USP e possui mestrado em Finanças e Economia pela FGV. Ele está na Cyrela desde 2011, onde exerce o cargo de Diretor Operações Estruturadas e Relações com Investidores. Paulo possui passagens pelos Bancos Santander e BBA nas áreas de Mercado de Capitais, Mesa de Operações e Comercial. Paulo também trabalhou na área de mercado de capitais do Grupo Telefônica, na área de Project Finance do Grupo Schahin e sua última atuação foi como Head da área de Coporate Finance e Structured Finance da Camargo Corrêa, onde permaneceu por 4 anos.

Miguel Maia Mickelberg - 006.105.080-67

Miguel Maia Mickelberg é formado em Ciências Econômicas pela UFRGS e possui MBA pelo MIT Sloan School of Management, tendo obtido o Certificate in Finance pela mesma escola. Miguel está na Cyrela desde 2007 e exerce o cargo de Diretor Financeiro (CFO). Ele atualmente é responsável pelas áreas de controladoria, planejamento financeiro, contabilidade, tributos, contas a pagar e contas a receber. Miguel anteriormente foi responsável pela controladoria da regional Sul, onde atuou por 5 anos.

Antonio Carlos Zorzi - 773.561.528-00

Antonio Carlos Zorzi é formado em Engenharia Civil pela Faculdade de Engenharia São Paulo – FESP e possui mestrado pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT-USP. Ele está na Cyrela desde 1997 e hoje exerce o cargo de Diretor Corporativo de Engenharia. Zorzi trabalhou também nas empresas Encol, Hidroservice Engenharia de Projetos, Concremat, Edifix Engenharia e no Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT). Além disso, atua na área acadêmica como professor, desde o ano 2000, do curso de MBA na Escola Politécnica da USP. Autor do livro “Sistemas de Fôrmas para Edifícios”, publicado em 2015 pelo Instituto Brasileiro do Concreto- IBRACON.

Raphael Abba Horn - 345.690.348-02

"Formado em administração pela Universidade ESPM. Atuou no segmento financeiro e, desde 2005, está na Cyrela tendo atuado em Desenvolvimento Imobiliário e, no últimos anos, dirigia as áreas Corporativas da empresa. Atualmente, o executivo é co presidente da Cyrela tendo sob suas gestão as Diretorias Financeira, Jurídica, Pessoas, Relações com Investidores e sendo também responsável pelo direcionamento nas Unidades de Negócio do Sul e Rio de Janeiro."

Efraim Horn - 221.487.098-95

"Formado em Administração e Filosofia pela Talmudic University of Florida (TUF), com MBA pela Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP). Desde 2004 na Cyrela Brazil Realty atou nas áreas de Terrenos, Financeiro e esteve a frente das atividades de expansão da companhia para o Norte e o Nordeste. Atualmente, o executivo é co presidente da Cyrela responsável pelas Unidades de Negócio de São Paulo, Norte e Nordeste bem como Desenvolvimento Urbano e Terrenos"

Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações / Critérios de Independência

PÁGINA: 234 de 390


Luiz Augusto Marques Paes - 045.320.388-47

Rogerio Jonas Zylbersztajn - 625.843.407-04

Rogério Jonas Zylbersztajn é Vice-Presidente do Conselho de Administração e Diretor Vice-Presidente da Cyrela desde 2006. É Vice-Presidente da ADEMI, Sócio Benemérito da AIB (Associação de Imprensa da Barra) e Vice-Presidente da Sinduscon-Rio. É Sócio-Diretor da RJZ Engenharia Ltda, fundada em 1985, que em sua administração, alcançou a meta de construção de 996.064 m² em mais de 130 empreendimentos no Estado do Rio de Janeiro. Recebeu, na sua gestão destacadamente, os seguintes prêmios: “Empresário do Ano” em 2001 e “Empresa do Ano” em 2002, 2006 e 2007, pela ADEMI, “Medalha de Mérito Pedro Ernesto” em 2002 e “Cidadão Benemérito” em 2004, ambos concedidos pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro, “Master Imobiliário” em 2004, 2005 sendo este considerado o Oscar do mercado e o “Top de Marketing” da ADVB em 2004, 2005, 2007 e 2008. Possui bacharelado em Engenharia Civil pela Universidade Santa Úrsula, no Rio de Janeiro.

José Guimarães Monforte - 447.507.658-72

José Guimarães Monforte é economista formado pela Universidade Católica de Santos. É sócio da Emax Consultoria, membro do Conselho Consultivo da Escola Britânica de Artes Criativas, membro do Conselho de Administração da OTP S.A. Presidente do Conselho Consultivo da Premix, Presidente do Conselho Consultivo do Instituto Elos. Membro do Comitê de Governança Empresas Estatais da BM&F Bovespa, membro do Conselho Deliberativo do IDIS-Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, membro do Conselho Editorial da Harvard Business Review Brasil. Já participou dos Conselhos da Natura Cosméticos, Vivo, Petrobras, BR Distribuidora, Rossi Residencial, Promon, Droga Raia, SABESP, Claro, Banco Nossa Caixa, Banco Tribanco, Canbrás, Pini Editora, Caramuru Alimentos, Klicknet, JHSF e Agrenco Ltd. Atuou como executivo em diversos bancos e empresas e foi sócio fundador da Pragma Gestão Patrimonial.

Elie Horn - 004.812.978-04

Elie Horn é o Sócio fundador e foi o presidente da Cyrela de 1978 até 2014. É o principal acionista da Companhia e possui grande experiência no ramo imobiliário. Desde 2014, é o presidente do Conselho de Administração da Cyrela Brazil Realty e é também presidente do Conselho de Administração da Cyrela Commercial Properties desde sua constituição em abril de 2007; membro do Conselho de Administração da Brasil Agro desde 2005; membro do Conselho de Administração desde sua constituição em 2004 e Diretoria da Brazil Realty Companhia Securitizadora desde 2008. Possui bacharelado em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Rogério Frota Melzi - 181.390.288-78

Diretor Presidente da Estácio Participações S.A. desde abril de 2012. Na Estácio Participações S.A., exerceu o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, no período de março de 2011 até março de 2012. Foi Diretor de Planejamento e Serviços de julho de 2008 até setembro de 2009, quando passou a ser Diretor de Operações, responsável por gerir todas as Unidades Operacionais do Grupo. Antes de chegar à Estácio, foi Diretor de Planejamento Financeiro & Controle da Suzano Holding, Supplly Chain Planning & Performance de 2005 a 2008, Diretor na Inbev / Labatt, Gerente Corporativo de Orçamento & Desempenho na Ambev de 2001 a 2005, Associate na Booz-Allen & Hamilton no ano 2000.

João Cesar de Queiroz Tourinho - 599.911.947-20

Sócio-diretor da Mauá Sekular Investimentos onde está desde 2009. Antes desse período, foi Vice Presidente Executivo do Banco Safra onde atuou por 12 anos como responsável pela Tesouraria e pelo Banco de Investimentos. Foi Membro do Comitê de Ética da BMF de dezembro 2006 a dezembro 2009. É formado em Engenharia Mecânica e Produção pela PUC -RJ e possui MBA Executivo em Finanças pelo IBMEC.

Fernando Goldztein - 502.126.210-68

Diretor Executivo das operações na Região Sul, Argentina e Uruguai. Em 2005, foi Diretor Comercial da Goldsztein Participações. Em 2006, foi Diretor Comercial e de Incorporações da Joint Venture Goldsztein Cyrela. Em 2008, assumiu a Presidência da Joint Venture Goldsztein Cyrela. Em 2009, com a incorporação da Goldsztein Participações pela Cyrela, tornou-se responsável pelas operações naquelas regiões. É formado em administração de empresas pela Pontifícia Universidade Católica do Sul (PUC/RS) em 1992, custou especialização em Marketing pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) em 1996 e fez pós graduação pela Fundação Dom Cabral em 199. É mestre em Administração pela MIT / Sloan School of Management, nos Estados Unidos da América.

Rafael Novellino - 021.174.018-72

Membro do Conselho de Administração desde 1997. Foi Diretor Financeiro da Cyrela Empreendimentos Imobiliários Ltda. de 1982 a 1997.É também, membro do Conselho de Administração da Cyrela Commercial Properties desde a fundação em abril de 2007, também exercendo o cargo de Diretor Presidente da mesma desde sua fundação até novembro de 2007; membro do Conselho de Administração desde sua constituição em 2004 da Brazil Realty Companhia Securitizadora. Foi Diretor Financeiro da Indústria Anhembi em 1981 e 1982, controller do Grupo Ferraz de Andrade, de 1972 a 1981, e gerente da Supergasbras Distribuidora de Gás, de 1961 a 1972.

George Zausner - 036.046.165-49

Membro do Conselho de Administração desde 1997. É também membro do Conselho de Administração da Cyrela Commercial Properties desde sua fundação em abril de 2007 e membro do Conselho de Administração desde sua constituição em 2004 da Brazil Realty Companhia Securitizadora. Foi Diretor Técnico da Cyrela Empreendimentos Imobiliários Ltda. de 1982 a 1997. Foi gerente da FOA – Engenharia e Fundações Ltda., de 1970 a 1982.

PÁGINA: 235 de 390


Ademir José Scarpin - 479.407.518-91

Márcio Álvaro Moreira Caruso - 088.913.568-16

O Sr. Marcio Alvaro Moreira Caruso, atuou como consultor na Arthur Andersen (empresa de auditoria), de outubro de 1987 a abril de 1991, e atualmente é sócio da Almeida Prado, Paes, Caruso e Colauto Consultoria Empresarial Ltda. (empresa de consultoria), empresa na qual ingressou em 1992. Foi membro efetivo dos Conselhos de Administração da Usina Santa Elisa S.A. (setor sucroalcooleiro – 1997 a 2003), Santa Elisa Vale S.A. (setor sucroalcooleiro – abril de 2007 a outubro de 2009), Abyara S.A. (companhia de capital aberto do ramo de incorporação imobiliária –julho de 2009 a fevereiro de 2010) e atualmente é membro efetivo do Conselho Fiscal Movida Participações S.A.( empresa do ramo de locação de veículos). É graduado e pós-graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getulio Vargas (EAESP-FGV).Marcio Caruso declarou, para todos os fins de direito que, nos últimos 5 (cinco anos), não esteve sujeito (a) qualquer condenação criminal, (b) qualquer condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, ou (c) qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.

Luciano Douglas Colauto - 129.559.468-42

O Sr. Luciano Douglas Colauto é graduado em administração de empresas pela Fundação Getulio Vargas (EAESP-FGV) e em Direito pela Faculdade de Direitoatuou como consultor na Arthur Andersen (empresa de auditoria) de setembro de 1988 a dezembro de 1991, e atualmente é sócio da Almeida Prado, Paes, Caruso e Colauto Consultoria Empresarial Ltda. (empresa de consultoria), empresa na qual ingressou em dezembro de 1991. Atuou como membro efetivo do Conselho Fiscal da Nordeste Química S.A. – NORQUISA (holding de empresas do setor petroquímico) entre abril de 2003 e agosto de 2004 e é membro efetivo do Conselho Fiscal da Tecnisa S.A. desde abril de 2008 e a JSL S.A. desde abril de 2012. Graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getulio Vargas (EAESP-FGV) e em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP).Luciano Douglas Colauto declarou, para todos os fins de direito que, nos últimos 5 (cinco anos), não esteve sujeito (a) qualquer condenação criminal, (b) qualquer condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, ou (c) qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.

Luciano Almeida Prado Neto - 214.869.008-60

O Sr. Luciano de Almeida Prado Neto, graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas e em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, pós-graduado em direito tributário e em direito comercial também pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo atua há 20 anos como advogado nas áreas tributária e societária. Inicialmente prestando consultoria tributária internacional na KPMG, trabalhou por 11 anos no PinheiroNeto Advogados, na área tributária, com ênfase em planejamento tributário, estruturação de operações de fusões e aquisições e processos administrativos. Desde 2013 atua em escritório próprio com ênfase nas áreas fiscal e societária, e desde 2017 coordena também o departamento jurídico da Globalweb Outsourcing. Luciano Prado, declarou, para todos os fins de direito que, nos últimos 5 (cinco anos), não esteve sujeito (a) qualquer condenação criminal, (b) qualquer condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, ou (c) qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.

Marcos Sampaio de Almeida Prado - 095.833.608-30

O Sr. Marcos Sampaio de Almeida Prado é graduado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Atua há 46 anos na prestação de consultoria societária, fiscal e financeira de empresas de médio e grande porte, notadamente em companhias abertas. Nos primeiros vinte anos, atuou pela Arthur Andersen, sendo dez anos como sócio-diretor e os últimos vinte e seis anos pela Almeida Prado, Paes, Caruso e Colauto Consultoria Empresarial. Desde abril de 2013, é membro do Conselho de Administração Suzano Holding S.A. e da IPLF Holding S.A., companhia controlada pelos acionistas controladores da Suzano e cuja principal atividade é a participação em outras sociedades. Também é membro do Conselho Fiscal da JSL S.A.Marcos Prado declarou, para todos os fins de direito que, nos últimos 5 (cinco anos), não esteve sujeito (a) qualquer condenação criminal, (b) qualquer condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, ou (c) qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.

O Sr. Luiz Augusto Marques Paes é graduado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, (USP). Atua por trinta anos na prestação de consultoria societária, fiscal e financeira de empresa de médio e grande porte, notadamente em Companhias abertas, é sócio da Almeida Prado, Paes, Caruso e Colauto Consultoria Empresarial Ltda, desde 1991. É membro do Conselho Fiscal da Suzano Papel e Celulose S.A., da JSL S.A. e da Movida Participações S.A.Luiz Augusto declarou, para todos os fins de direito que, nos últimos 5 (cinco anos), não esteve sujeito (a) qualquer condenação criminal, (b) qualquer condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, ou (c) qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.

PÁGINA: 236 de 390


O Sr. Ademir José Scarpin atua como sócio diretor da STCA Consultoria e Auditoria desde 2004. Atualmente é membro efetivo do Conselho Fiscal da Liq(ex-Contax) Participações S.A. desde setembro/2016, da Investco S.A. desde abril/2015, da Transnordestina Logística S.A. desde abril/2012 e do Esporte Clube Pinheiros desde abril/2007. É membro efetivo do Comitê de Auditoria Estatutário da Hypera(ex-Hypermarcas) S.A. desde julho/2016 e da JHSF Participações S.A. desde maio/2016. Também é membro do Conselho Deliberativo da Associação Beneficente Santa Fé desde 2013 e da Associação Beneficente e Assistencial Aquarela desde 2012, além de membro do Conselho Consultivo do Grupo Shark-Tratores, Máquinas Pesadas e Peças desde agosto/2015. Foi membro do Conselho de Administração da Aurus Participações S.A. (out/08-abr/11) e da Companhia Metalúrgica Prada (jul/04-jun/08); membro do Conselho Fiscal da Tiisa Infraestrutura e Investimentos S.A. (abr/16-jan/17); BRASILAGRO Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (out/11-nov/12); Camargo Corrêa Desenvolvimento Imobiliário S.A.- CCDI (abr/11-abr/12); União Química Farmacêutica Nacional S.A. (jun/09-jun/11); Cosan S.A. Indústria e Comércio (ago/07-jul/09); Aços Villares S.A. (abr/04- abr/09); Embraco (abr/05-abr/06); Fundação Sistel de Seguridade Social (abr- ago/03) e CSN (abr/98-abr/99 e abr/01-abr/02). Atuou como Diretor Financeiro na Engeform Construções e Comércio Ltda. (mai/13-mai/15). Executivo principal da Companhia Metalúrgica Prada (jul/04-ago/06) e Diretor de Controladoria na Brasil Telecom S.A (jul/01-ago/03). Vice-Presidente de Controladoria da Vésper (ago/99 e jun/01) e Diretor de Controladoria do Grupo Vicunha (85-99), Gerente de Auditoria interna da Corporação Bonfiglioli e da Pricewaterhousecoopers (72- 84).

PÁGINA: 237 de 390


José Guimarães Monforte Outros Comitês Presidente do Comitê Economista Não se aplica 100.00%

Co Presidente do Conselho de Administração

Membro independente do Conselho de Administração

447.507.658-72 Comitê de Estratégia e Governança

06/07/1947 0

Co Presidente


05/06/1980 0


29/07/1944 0

Elie Horn Outros Comitês Membro do Comitê (Efetivo) Advogado Não se aplica 100.00%

447.507.658-72 Comitê de Pessoas e Desenvolvimento Organizacional

06/07/1947 0

José Guimarães Monforte Outros Comitês Membro do Comitê (Efetivo) Economista Não se aplica 100.00%


José Guimarães Monforte Comitê Financeiro Membro do Comitê (Efetivo) Economista Não se aplica 100.00%

447.507.658-72 06/07/1947 0

Efraim Horn Outros Comitês Membro do Comitê (Efetivo) Administrador Não se aplica 100.00%

João Cesar de Queiroz Tourinho Comitê Financeiro Presidente do Comitê Engenheiro Não se aplica 100.00%

599.911.947-20 16/05/1958 0


Celso Antonio Alves Outros Comitês Outros Administrador Não se aplica 100.00%


Secretário 23/07/1969 0

Diretor de Recursos Humanos (não estatutário)

Miguel Maia Mickelberg Comitê Financeiro Outros Economista Não se aplica 100.00%

006.105.080-67 Secretário 02/11/1984 0

Diretor Financeiro

12.7/8 - Composição dos comitês

Nome Tipo comitê Cargo ocupado Profissão Data eleição Prazo mandato Percentual de participação nas reuniões

Outros cargos/funções exercidas no emissor

CPF Descrição outros comitês Descrição outros cargos ocupados Data de nascimento

Data posse Número de Mandatos Consecutivos

PÁGINA: 238 de 390


Administrador de Controlada e Membro do Conselho de Administração

Raphael Abba Horn Outros Comitês Membro do Comitê (Efetivo) Administrador Nao se aplica 100.00%



01/08/1939 0

Rogério Frota Melzi Outros Comitês Presidente do Comitê Engenheiro Não se aplica 100.00%


15/06/1972 0


18/03/1982 0

Co Presidente


Rafael Novellino Outros Comitês Membro do Comitê (Efetivo) Contador e Economista

Não se aplica 100.00%

Paulo Eduardo Gonçalves Outros Comitês Outros Engenheiro de Produção

Não se aplica 100.00%

Diretor de Relações com Investidores e Operações Estruturadas


Secretário 22/07/1980 0

12.7/8 - Composição dos comitês

Nome Tipo comitê Cargo ocupado Profissão Data eleição Prazo mandato Percentual de participação nas reuniões

Outros cargos/funções exercidas no emissor

CPF Descrição outros comitês Descrição outros cargos ocupados Data de nascimento

Data posse Número de Mandatos Consecutivos




José Guimarães Monforte é economista formado pela Universidade Católica de Santos. É sócio da Emax Consultoria, membro do Conselho Consultivo da Escola Britânica de Artes Criativas, membro do Conselho de Administração da OTP S.A. Presidente do Conselho Consultivo da Premix, Presidente do Conselho Consultivo do Instituto Elos. Membro do Comitê de Governança Empresas Estatais da BM&F Bovespa, membro do Conselho Deliberativo do IDIS-Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, membro do Conselho Editorial da Harvard Business Review Brasil. Já participou dos Conselhos da Natura Cosméticos, Vivo, Petrobras, BR Distribuidora, Rossi Residencial, Promon, Droga Raia, SABESP, Claro, Banco Nossa Caixa, Banco Tribanco, Canbrás, Pini Editora, Caramuru Alimentos, Klicknet, JHSF e Agrenco Ltd. Atuou como executivo em diversos bancos e empresas e foi sócio fundador da Pragma Gestão Patrimonial.

João Cesar de Queiroz Tourinho - 599.911.947-20

Sócio-diretor da Mauá Sekular Investimentos onde está desde 2009. Antes desse período, foi Vice Presidente Executivo do Banco Safra onde atuou por 12 anos como responsável pela Tesouraria e pelo Banco de Investimentos. Foi Membro do Comitê de Ética da BMF de dezembro 2006 a dezembro 2009. É formado em Engenharia Mecânica e Produção pela PUC -RJ e possui MBA Executivo em Finanças pelo IBMEC.

Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações / Critérios de Independência

PÁGINA: 239 de 390


Rogério Frota Melzi - 181.390.288-78

Rogério Frota Melzi é formado em Engenharia Mecânica pela Universidade Mackenzie, pós-graduado em Administração pela FGV/SP e MBA pela Stanford University. Ex-Diretor Presidente da Estácio Participações S.A. (2012 - 2016), também exerceu os cargos de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, no período de março de 2011 até março de 2012. Foi Diretor de Planejamento e Serviços de julho de 2008 até setembro de 2009, quando passou a ser Diretor de Operações. Antes de chegar a Estácio, foi Diretor de Planejamento Financeiro & Controle da Suzano Holding, Supplly Chain Planning & Performance de 2005 a 2008, Diretor na Inbev / Labatt, Gerente Corporativo de Orçamento & Desempenho na Ambev de 2001 a 2005, Associate na Booz-Allen & Hamilton no ano 2000.

Raphael Abba Horn - 345.690.348-02

Formado em administração pela Universidade ESPM. Atuou no segmento financeiro e, desde 2005, está na Cyrela tendo atuado em Desenvolvimento Imobiliário e, no últimos anos, dirigia as áreas Corporativas da empresa. Atualmente, o executivo é co presidente da Cyrela tendo sob suas gestão as Diretorias Financeira, Jurídica, Pessoas, Relações com Investidores e sendo também responsável pelo direcionamento nas Unidades de Negócio do Sul e Rio de Janeiro.

Rafael Novellino - 021.174.018-72

Membro do Conselho de Administração desde 1997. Foi Diretor Financeiro da Cyrela Empreendimentos Imobiliários Ltda. de 1982 a 1997.É também, membro do Conselho de Administração da Cyrela Commercial Properties desde a fundação em abril de 2007, também exercendo ocargo de Diretor Presidente da mesma desde sua fundação até novembro de 2007; membro do Conselho de Administração desde sua constituição em 2004 da Brazil Realty Companhia Securitizadora. Foi Diretor Financeiro da Indústria Anhembi em1981 e 1982, controller do Grupo Ferraz de Andrade, de 1972 a 1981, e gerente da Supergasbras Distribuido ra de Gás, de 1961 a 1972.

Paulo Eduardo Gonçalves - 221.776.058-06

Paulo Gonçalves é formado em Engenharia de Produção pela POLI-USP e possui mestrado em Finanças e Economia pela FGV. Ele está na Cyrela desde 2011, onde exerce o cargo de Diretor Operações Estruturadas e Relações com Investidores. Paulo possui passagens pelos Bancos Santander e BBA nas áreas de Mercado de Capitais, Mesa de Operações e Comercial. Paulo também trabalhou na área de mercado de capitais do Grupo Telefônica, na área de Project Finance do Grupo Schahin e sua última atuação foi como Head da área de Coporate Finance e Structured Finance da Camargo Corrêa, onde permaneceu por 4 anos.

Elie Horn - 004.812.978-04

Elie Horn é o Sócio fundador e foi o presidente da Cyrela de 1978 até 2014. É o principal acionista da Companhia e possui grande experiência no ramo imobiliário. Desde 2014, é o presidente do Conselho de Administração da Cyrela Brazil Realty e é também presidente do Conselho de Administração da Cyrela Commercial Properties desde sua constituição em abril de 2007; membro do Conselho de Administração da Brasil Agro desde 2005; membro do Conselho de Administração desde sua constituição em 2004 e Diretoria da Brazil Realty Companhia Securitizadora desde 2008. Possui bacharelado em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Efraim Horn - 221.487.098-95

Formado em Administração e Filosofia pela Talmudic University of Florida (TUF), com MBA pela Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP). Desde 2004 na Cyrela Brazil Realty atou nas áreas de Terrenos, Financeiro e esteve a frente das atividades de expansão da companhia para o Norte e o Nordeste. Atualmente, o executivo é co presidente da Cyrela responsável pelas Unidades de Negócio de São Paulo, Norte e Nordeste bem como Desenvolvimento Urbano e Terrenos

Celso Antonio Alves - 094.422.628-07

Formado em Administração de Empresas pela Universidade São Marcos, pós-graduado em Gestão da Administração na FAAP e MBA em Gestão e Negócios pela Fundação Dom Cabral. Está na Cyrela desde 2003, passando pelos cargos de Gerente de Recursos Humanos, Diretor Administrativo Financeiro e atualmente ocupa a posição de Diretor de Recursos Humanos Corporativo. Antes da Cyrela, Celso trabalhou na Whirlpool e na Ambev, também na área de RH.

Miguel Maia Mickelberg - 006.105.080-67

Miguel Maia Mickelberg é formado em Ciências Econômicas pela UFRGS e possui MBA pelo MIT Sloan School of Management, tendo obtido o Certificate in Finance pela mesma escola. Miguel está na Cyrela desde 2007 e exerce o cargo de Diretor Financeiro (CFO). Ele atualmente é responsável pelas áreas de controladoria, planejamento financeiro, contabilidade, tributos, contas a pagar e contas a receber. Miguel anteriormente foi responsável pela controladoria da regional Sul, onde atuou por 5 anos.

PÁGINA: 240 de 390


Co-Presidente

Observação

Pessoa relacionada

Raphael Abba Horn 345.690.348-02 CYRELA BRAZIL REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

73.178.600/0001-18

Administrador do emissor ou controlada

Raphael Abba Horn 345.690.348-02 CYRELA BRAZIL REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

73.178.600/0001-18

Co-Presidente

Observação

Efraim Horn 221.487.098-95 CYRELA BRAZIL REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

73.178.600/0001-18 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

Co-Presidente

Pessoa relacionada


Pessoa relacionada

Elie Horn 004.812.978-04 CYRELA BRAZIL REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

73.178.600/0001-18 Pai ou Mãe (1º grau por consangüinidade)



Efraim Horn 221.487.098-95 CYRELA BRAZIL REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

73.178.600/0001-18


Elie Horn 004.812.978-04 CYRELA BRAZIL REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

73.178.600/0001-18 Pai ou Mãe (1º grau por consangüinidade)

Co-Presidente

Observação


Cargo

Nome CPFNome empresarial do emissor, controlada ou controlador CNPJ

Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada

PÁGINA: 241 de 390



Cargo

Nome CPFNome empresarial do emissor, controlada ou controlador CNPJ

Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada

PÁGINA: 242 de 390


Não houve


12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

PÁGINA: 243 de 390


12.11 - Acordos, inclusive apólices de seguros, para pagamento ou reembolso de despesassuportadas pelos administradores

A Companhia mantém apólice de seguro de responsabilidade civil (D&O) para membros do Conselho de

Administração, da Diretoria, e de qualquer outro órgão estatutário, tendo por objeto o pagamento de

indenização aos administradores da Companhia e de suas controladas de todas as perdas incorridas por

esses em decorrência de atos ou omissões culposas, que tenham sido praticados no exercício de suas

funções, nos termos da referida apólice. O limite máximo de garantia da apólice vigente é de US$ 30

milhões.

PÁGINA: 244 de 390




PÁGINA: 245 de 390


13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria nãoestatutária

a) objetivos da política ou prática de remuneração, informando se a política de remuneração

foi formalmente aprovada, órgão responsável por sua aprovação, data da aprovação e, caso o

emissor divulgue a política, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode

ser consultado:

A prática de remuneração da Companhia tem como objetivo atrair e reter profissionais diferenciados que

possam contribuir para o crescimento e perpetuidade da empresa, e se baseia nas melhores práticas de

mercado obtidas por pesquisas periódicas, alinhando os interesses dos executivos e dos acionistas da

Companhia.

Cabe à Assembleia Geral fixar a remuneração global dos membros da administração e do Conselho Fiscal,

nos termos do artigo 17, (c) de seu Estatuto Social.

b) composição da remuneração, indicando:

i. descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles

a) Conselho de Administração

Os membros do Conselho de Administração fazem jus ao recebimento de remuneração fixa mensal,

estabelecida de acordo com as práticas de mercado.

Os membros do conselho de administração, via de regra, não fazem jus ao recebimento remuneração

variável ou benefícios diretos e indiretos. Entretanto, alguns dos membros que anteriormente ocupavam ou

ocupam posições na Diretoria Estatutária da Companhia e faziam jus ao recebimento de remuneração

variável ou benefícios diretos e indiretos devido tais posições, ainda fazem jus ao recebimento de

remuneração variável ou benefícios diretos e indiretos.

b) Diretoria

Os membros da Diretoria Estatutária fazem jus a remuneração fixa mensal e a remuneração variável, a qual

inclui remuneração baseada em ações. O mesmo se aplica aos Diretores Não Estatutários.

Os valores pagos a título de remuneração fixa seguem padrões de mercado, permitindo, assim, que a

Companhia atraia e retenha profissionais diferenciados, que agreguem valor aos resultados da empresa.

Além disso, os Diretores Estatutários possuem benefícios comuns aos praticados pelo mercado, tais como

seguro de vida e convênio médico.

O objetivo da remuneração variável de curto prazo é recompensar o executivo tendo por base o resultado

anual alcançado, baseado em metas fixadas para a Companhia, metas de balanço e metas de departamento.

A remuneração variável de longo prazo, baseada em contratos de opções de ações (com prazo de vesting

final de 3 a 5 anos) visa recompensar o executivo pelo resultado alcançado e a sua retenção. O objetivo da

remuneração variável é alinhar os interesses dos executivos com os da Companhia e seus acionistas, com

base nos valores da empresa.

PÁGINA: 246 de 390



A Cyrela possui um “Comitê de Pessoas” que analisa a estratégia de remuneração fixa e variável a ser

adotada. Os modelos de Stock Options e as indicações de beneficiários são aprovados pelo Conselho de

Administração.

c) Conselho Fiscal

A política de remuneração dos membros do Conselho Fiscal, quando instalado, é de que os seus membros

sejam remunerados segundo a legislação vigente. Nesse sentido, a prática que vem sendo adotada pela

Assembleia Geral Ordinária da Companhia é de que, quando instalado o Conselho Fiscal, os seus membros

recebam uma remuneração fixa mensal, equivalente a 10% do valor da remuneração fixa que, em média,

for atribuída a cada um dos diretores da Companhia, não computados os benefícios, verbas de

representação e participação nos lucros, de acordo com o disposto no §3º do artigo 162 da Lei das

Sociedades por Ações.

Dentro dos limites estabelecidos pela legislação, os membros do Conselho Fiscal recebem apenas

remuneração fixa mensal e não fazem jus ao plano de benefícios.

d) Comitês

Os integrantes dos Comitês ativos na Companhia não possuem remuneração adicional, uma vez que já são

remunerados por outros cargos por eles assumidos na administração Companhia.

ii. em relação aos 3 últimos exercícios sociais, qual a proporção de cada elemento na

remuneração total alvo

A remuneração do Conselho de Administração é composta, em sua totalidade, por elemento fixo. O mesmo

aplica-se aos últimos 3 exercícios sociais.

Para a Diretoria Estatutária, a remuneração fixa corresponde a aproximadamente 45% da remuneração total

e a remuneração variável corresponde a cerca de 55%, incluindo a parcela relativa à remuneração baseada

em Stock Options. O mesmo aplica-se ao exercício de 2017. Para os exercícios de 2016 e 2015, a

remuneração fixa correspondia a aproximadamente 30% da remuneração total e a remuneração variável

correspondia a cerca de 70%, incluindo a parcela relativa à remuneração baseada em Stock Options. Dentro

da parcela referente à remuneração variável, a parte relacionada à remuneração baseada em Stock Options

(longo prazo) representa aproximadamente 60% e a parte relacionada ao bônus (curto prazo) representa

aproximadamente 40%. O mesmo aplica-se aos últimos 3 exercícios sociais.

Esses percentuais podem variar em função de mudanças nos resultados obtidos pela Companhia no período,

dado o componente de compartilhamento de riscos e resultados existente na remuneração variável.

A remuneração do Conselho Fiscal do exercício social corrente é composta, em sua totalidade, por elemento

fixo. Não houve instalação do Conselho Fiscal nos últimos 3 exercícios sociais.

PÁGINA: 247 de 390



iii. metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração

A remuneração paga pela Companhia aos seus administradores é comparada periodicamente com a

praticada pelo mercado, por meio de pesquisas realizadas por consultorias externas especializadas, de forma

que se possa aferir a sua competitividade e eventualmente avaliar a necessidade de se realizar reajuste em

algum dos componentes da remuneração.

iv. razões que justificam a composição da remuneração

A Companhia adota um modelo de composição da remuneração para a Diretoria que concentra uma parcela

significativa da remuneração total nos componentes variáveis (tanto de curto como de longo prazo), o que

é parte de sua política de compartilhar o risco e o resultado com seus principais executivos.

A composição da remuneração dos membros do Conselho de Administração, por sua vez, é definida com

base nas práticas de mercado.

Por fim, a composição da remuneração dos membros do Conselho Fiscal é definida de modo a observar a

regra constante do §3º do artigo 162 da Lei das S.A., de forma que a remuneração para cada um dos

membros do Conselho Fiscal não seja, em nenhuma hipótese, inferior a10% da remuneração fixa que, em

média, for atribuída a cada um dos diretores da Companhia, excluídos os benefícios, verbas de

representação e participação nos lucros atribuídos aos diretores.

v. a existência de membros não remunerados pelo emissor e a razão para esse fato

Um dos membros do Conselho de Administração renunciou ao seu direito de receber qualquer tipo de

remuneração pelo exercício de sua função. A razão para tal é que um dos membros do Conselho de

Administração também é Diretor Estatutário, evitando assim, duplicidade.

Nesse mesmo sentido, os integrantes dos Comitês ativos da Companhia não recebem remuneração em

razão do exercício desses cargos, uma vez que já são remunerados por outros cargos por eles assumidos

na Companhia, tais como cargos de membros do Conselho de Administração ou de Diretores Estatutários.

c) principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na determinação de

cada elemento da remuneração:

Para a determinação da remuneração variável da Diretoria Estatutária, são levadas em consideração a sua

performance, as metas globais da Companhia e as metas de cada departamento. A remuneração variável

da Diretoria estatutária está diretamente atrelada aos indicadores contidos no Planejamento Estratégico da

Companhia, o qual é aprovado pelo Conselho de Administração e contém as metas definidas para o período,

como por exemplo, vendas, lucratividade, entre outros. Para a remuneração fixa da Diretoria Estatutária,

não há influência de indicadores de desempenho.

PÁGINA: 248 de 390



Tendo em vista que a Companhia adota apenas remuneração fixa para o Conselho de Administração, não

são considerados quaisquer indicadores de desempenho na determinação de sua remuneração.

O mesmo ocorre com a remuneração do Conselho Fiscal, que também é fixa e, portanto, não são

considerados pela Companhia quaisquer indicadores de desempenho para a sua determinação.

d) como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de desempenho:

Qualquer alteração nos componentes da remuneração da Diretoria Estatutária está diretamente atrelada ao

desempenho individual dos Diretores e da Companhia e alcance das metas no período em questão, já que

as variações dos múltiplos salariais recebidos como bônus e a quantidade de opções outorgadas estão

diretamente ligados ao desempenho demonstrado no período avaliado.

Em relação à remuneração fixa do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, a Companhia não adota

mecanismos formais de avaliação de desempenho e suas práticas de remuneração não estão estruturadas

para refletir indicadores específicos de desempenho para a sua determinação.

e) como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses de curto, médio e longo

prazo da Companhia:

O formato da remuneração variável adotado pela Companhia para os membros da Diretoria Estatutária

procura incentivar os colaboradores a buscar a melhor rentabilidade dos investimentos e projetos

desenvolvidos pela Companhia, de tal maneira a alinhar os interesses destes com os da Companhia.

Em uma perspectiva de curto prazo, a Companhia busca obter tal alinhamento por meio de salários e pacote

de benefícios compatíveis com o mercado.

Em médio prazo, a Companhia visa obter tal alinhamento por meio do pagamento de participação nos

resultados da Companhia a determinados colaboradores.

Em longo prazo, a Companhia busca reter profissionais qualificados por meio da outorga de opções de

compra de suas ações aos membros de sua administração.

O elemento fixo da remuneração dos administradores, ao refletir as melhores práticas de mercado, busca

reter seus executivos-chave de forma que permaneçam na Companhia e concentrem-se nas funções

exercidas.

f) existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores diretos

ou indiretos:

Não há remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores diretos ou indiretos da

Companhia.

PÁGINA: 249 de 390



g) existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado

evento societário, tal como a alienação do controle societário da Companhia:

Não há qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado evento societário.

h. práticas e procedimentos adotados pelo Conselho de Administração para definir a

remuneração individual do conselho de administração e da diretoria, indicando:

(i) Os órgãos e comitês do emissor que participam do processo decisório, identificando

de que forma participam

Participam do processo decisório o Comitê de Pessoas e Desenvolvimento Organizacional, que

inclui 2 membros do Conselho de Administração.

(ii) Critérios e metodologia utilizada para a fixação da remuneração individual,

indicando se há a utilização de estudos para a verificação das práticas de mercado,

e, em caso positivo, os critérios de comparação e a abrangência desses estudos

Os critérios utilizados acompanham as principais práticas de mercado, além de pesquisas de

mercado e salários e análise de desempenho.

(iii) Com que frequência e de que forma o conselho de administração avalia a

adequação da política de remuneração do emissor

O Comitê reúne-se trimestralmente, e os próprios membros do Conselho de Administração que

fazem parte do Comitê realizam essa avaliação.

PÁGINA: 250 de 390


Remuneração variável

Bônus 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00

Outros 337.681,92 581.407,20 19.380,00 938.469,12

Pós-emprego 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00

Participação de resultados 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros 0,00 0,00 0,00 0,00

Descrição de outras remunerações variáveis

Participação em reuniões 0,00 0,00 0,00 0,00

Comissões 0,00 0,00 0,00 0,00

Participações em comitês 0,00 0,00 0,00 0,00

Baseada em ações (incluindo opções)

0,00 834.857,46 0,00 834.857,46

Cessação do cargo 0,00 0,00 0,00 0,00

Descrição de outras remunerações fixas

Refere-se à contribuição patronal do INSS, conforme especificado no Ofício Circular CVM/SEP/n.º 02/2018



Observação O número de membros total de cada órgão foi apurado da forma especificada no Ofício-Circular CVM/SEP/n.º 02/2018, e corresponde à média anual do número de membros de cada órgão apurado mensalmente, com duas casas decimais. Dado que o exercício social de 2018 é o exercício corrente, os números acima foram inseridos com base na previsão da Companhia, e consideram o número de membros e a remuneração anual prevista pela Companhia, conforme requisitado pelo Ofício-Circular CVM/SEP/n.º 02/2018.

O número de membros total de cada órgão foi apurado da forma especificada no Ofício-Circular CVM/SEP/n.º 02/2018, e corresponde à média anual do número de membros de cada órgão apurado mensalmente, com duas casas decimais. Dado que o exercício social de 2018 é o exercício corrente, os números acima foram inseridos com base na previsão da Companhia, e consideram o número de membros e a remuneração anual prevista pela Companhia, conforme requisitado pelo Ofício-Circular CVM/SEP/n.º 02/2018.

O número de membros total de cada órgão foi apurado da forma especificada no Ofício-Circular CVM/SEP/n.º 02/2018, e corresponde à média anual do número de membros de cada órgão apurado mensalmente, com duas casas decimais. Dado que o exercício social de 2018 é o exercício corrente, os números acima foram inseridos com base na previsão da Companhia, e consideram o número de membros e a remuneração anual prevista pela Companhia, conforme requisitado pelo Ofício-Circular CVM/SEP/n.º 02/2018. A remuneração do conselho fiscal projetada para o exercício de 2018 foi calculada considerando um período de 8 (oito) meses, uma vez que os membros do conselho fiscal apenas tomaram posse no mês de maio de 2018 e, nos exercícios sociais anteriores, o conselho fiscal não havia sido instalado.

Nº total de membros 8,00 6,00 6,00 20,00

Salário ou pró-labore 1.688.409,60 2.907.036,00 96.900,00 4.692.345,60

Benefícios direto e indireto 3.181.975,02 307.257,45 0,00 3.489.232,47

Nº de membros remunerados 7,00 6,00 3,00 16,00

Remuneração fixa anual

Total da remuneração 5.208.066,54 8.630.558,12 116.280,00 13.954.904,66

13.2 - Remuneração total do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho fiscal

Conselho de Administração Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total

Remuneração total prevista para o Exercício Social corrente 31/12/2018 - Valores Anuais

PÁGINA: 251 de 390


Bônus 0,00 2.800.000,00 2.800.000,00

Participação de resultados 0,00 0,00 0,00




Cessação do cargo 0,00 0,00 0,00

Participação em reuniões 0,00 0,00 0,00


Pós-emprego 0,00 0,00 0,00

Comissões 0,00 0,00 0,00

Outros 0,00 0,00 0,00

Outros 256.580,80 581.942,00 838.522,80


0,00 1.506.441,30 1.506.441,30

Nº total de membros 7,50 6,08 13,58


Observação O número de membros total de cada órgão foi apurado da forma especificada no Ofício-Circular CVM/SEP/n.º 02/2018, e corresponde à média anual do número de membros de cada órgão apurado mensalmente, com duas casas decimais.

O número de membros total de cada órgão foi apurado da forma especificada no Ofício-Circular CVM/SEP/n.º 02/2018, e corresponde à média anual do número de membros de cada órgão apurado mensalmente, com duas casas decimais.

Nº de membros remunerados 6,83 6,08 12,91

Benefícios direto e indireto 2.980.462,18 244.489,32 3.224.951,50

Participações em comitês 0,00 0,00 0,00


Salário ou pró-labore 1.282.904,00 2.909.710,00 4.192.614,00

Total da remuneração 4.519.946,98 8.042.582,61 12.562.529,59

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2017 - Valores Anuais


Outros 208.960,80 624.961,20 833.922,00









PÁGINA: 252 de 390


Pós-emprego 0,00 0,00 0,00


Outros 0,00 0,00 0,00




0,00 3.536.474,87 3.536.474,87


Bônus 0,00 0,00 0,00





Comissões 0,00 0,00 0,00


Participação de resultados 0,00 2.781.080,42 2.781.080,42


Bônus 0,00 0,00 0,00

Participação de resultados 0,00 5.693.750,00 5.693.750,00





Comissões 0,00 0,00 0,00

Outros 0,00 0,00 0,00

Outros 226.648,80 680.936,40 907.585,20










PÁGINA: 253 de 390



0,00 -4.529.229,13 -4.529.229,13





O valor de Stock Options foi negativo em 2015, devido ao cancelamento de opções de administradores que saíram da empresa.

Pós-emprego 0,00 0,00 0,00


PÁGINA: 254 de 390


13.3 - Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária e conselhofiscal

Remuneração variável prevista para o exercício social corrente (2018)

2018 (R$) – Projeção Conselho de

Administração

Diretoria

Estatutária

Conselho

Fiscal

Total

Nº total de membros 8,00 6,00 6,00 20,00

N° de membros

remunerados*

0,00 6,00 0,00 6,00

Bônus

Valor mínimo previsto no

plano de remuneração

0,00 0,00 0,00 0,00

Valor máximo previsto no


0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00

Valor previsto no plano de

remuneração, caso as

metas sejam atingidas

0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00

Participação nos

resultados



0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00

0,00 0,00



metas sejam atingidas

0,00 0,00 0,00 0,00

(*) Conforme item 13.3 do Ofício Circular/CVM/SEP/N.º 02/2018, o número de membros

considerados para fins desse item 13.3 corresponde ao número de diretores e conselheiros a

quem a Companhia prevê que será atribuída remuneração variável a ser reconhecida em seu

resultado no ano corrente.

PÁGINA: 255 de 390



Remuneração variável – exercício social encerrado em 31/12/2017

2017 (R$) Conselho de

Administração

Diretoria

Estatutária

Conselho

Fiscal

Total

Nº total de membros 7,50 6,08 N/A 13,58

Nº de membros

remunerados*

0,00 6,08 N/A 6,08

Bônus - - - -



0,00 0,00 N/A 0,00



0,00 4.284.855,00 N/A 4.284.855,00



metas fossem atingidas

0,00 2.950.000,00 N/A 2.950.000,00

Valor efetivamente

reconhecido no resultado

do exercício social

0,00 2.800.000,00 N/A 2.800.000,00

Participação nos

resultados

- - - -



0,00 0,00 N/A 0,00



0,00 0,00 N/A 0,00



metas fossem atingidas

0,00 0,00 N/A 0,00

Valor efetivamente

reconhecido no resultado

do exercício social

0,00 0,00 N/A 0,00



quem a Companhia efetivamente atribuiu remuneração variável reconhecida em seu resultado

no ano corrente.

PÁGINA: 256 de 390





Administração

Diretoria

Estatutária**

Conselho

Fiscal

Total

Nº total de

membros

6,00 5,67 N/A 11,67

Nº de membros

remunerados*

0,00 5,67 N/A 5,67

Bônus

Valor mínimo

previsto no plano de

remuneração

0,00 0,00 N/A 0,00

Valor máximo


remuneração

0,00 0,00 N/A 0,00

Valor previsto no

plano de

remuneração, caso

as metas fossem

atingidas

0,00

0,00 N/A 0,00

Valor efetivamente

reconhecido

0,00 0,00 N/A 0,00

Participação nos

resultados

- - - -

Valor mínimo


remuneração

0,00 0,00 N/A 0,00

Valor máximo


remuneração

0,00 11,099.966,00 N/A 11.099.966,00

Valor previsto no

plano de

remuneração, caso

as metas fossem

atingidas

0,00 2.781.081,00 N/A 2.781.081,00

Valor efetivamente

reconhecido no

resultado do

exercício social

0,00 2.781.081,00 N/A 2.781.081,00

PÁGINA: 257 de 390






no ano corrente.

(**) Dois dos diretores estatutários não receberam remuneração variável.

PÁGINA: 258 de 390





Administração

Diretoria

Estatutária**

Conselho

Fiscal

Total

Nº total de

membros

6,50 6,00 N/A 12,50

Nº de

membros

remunerados*

0,00 4,00 N/A 4,00

Bônus - - - -

Valor mínimo

previsto no

plano de

remuneração

0,00 0,00 N/A 0,00

Valor máximo

previsto no

plano de

remuneração

0,00 0,00 N/A 0,00

Valor previsto

no plano de

remuneração,

caso as metas

fossem

atingidas

0,00 0,00 N/A 0,00

Valor

efetivamente

reconhecido

0,00 0,00 N/A 0,00

Participação

nos

resultados

- - - -

Valor mínimo

previsto no

plano de

remuneração

0,00 0,00 N/A 0,00

Valor máximo

previsto no

plano de

remuneração

1.133.244,00 13.688.446,00 N/A 14.821.690,00

Valor previsto

no plano de

remuneração,

0,00 5.693.750,00 N/A 5.693.750,00

PÁGINA: 259 de 390



caso as metas

fossem

atingidas

Valor

efetivamente

reconhecido no

resultado do

exercício social

0,00 5.693.750,00 N/A 5.693.750,00




no ano corrente.

(**) Dois dos diretores estatutários não receberam remuneração variável.

PÁGINA: 260 de 390


13.4 - Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e diretoriaestatutária

a) termos e condições gerais

A Companhia possuía 5 planos de opção de compra de ações. No âmbito dos Planos de Opção de Compra

de Ações da Companhia, empregados e diretores (estatutários ou não) (“Beneficiários”) são elegíveis a

receber opções de compra de ações ordinárias de emissão da Companhia. A elegibilidade varia conforme o

plano: em alguns modelos são elegíveis apenas os executivos-chave da empresa e em outros todos os

colaboradores da Companhia podem participar.

Atualmente 25 colaboradores ativos, sejam eles diretores (estatutários ou não estatutários) ou empregados,

detêm opções de compra de ações da Companhia, considerando-se todos os contratos de Stock Options em

conjunto.

Há dois tipos de planos de opção de compra de ações da Companhia atualmente em vigor:

Utilização de recursos oriundos do programa de bônus:

No primeiro tipo de plano, as outorgas são concedidas mediante a utilização pelo beneficiário de recursos

oriundos do programa de bônus anuais, em percentuais e valores estabelecidos conforme o plano.

O recurso proveniente do bônus a ser destinado ao programa de ações poderá ter duas destinações:

(i) poderá ser convertido em opções de ações pelo Beneficiário; ou

(ii) o Beneficiário poderá adquirir ações no mercado, de acordo com a seguinte classificação:

(a) Diretores (estatutários ou não) e membros do Conselho de Administração poderão escolher receber em

opções o equivalente a até 50% (cinquenta por cento) dos recursos que seriam pagos ao respectivo

beneficiário como bônus anual (“Plano 2008”) ou optar por investir tal percentual na aquisição de ações no

mercado (Plano de Opção III “Cyrela em Ação” “Plano 2007”);

(b) Demais colaboradores: poderão escolher receber em opções o equivalente a até 25% (vinte e cinco por

cento) dos recursos que seriam pagos ao respectivo Beneficiário como bônus anual (Plano 2008) ou optar

por investir tal percentual na aquisição de ações no mercado (Plano 2007).

Nos termos do plano aprovado em 2011 que foi alterado em 2012 (“Plano 2011”), o beneficiário adquire

ações próprias mediante negociação em bolsa por intermédio de instituição financeira, utilizando parte ou a

totalidade de seu bônus.

Para cada ação cuja opção tenha sido concedida aos beneficiários (vesting inicial) ou para cada ação

adquirida no mercado, conforme o plano nos termos do parágrafo anterior, a Companhia outorgará novas

opções de compra de ações, dentro dos seguintes limites e condições:

PÁGINA: 261 de 390



(i) Diretores (estatutários ou não) e membros do Conselho de Administração: para cada ação cuja

opção tenha sido concedida ou adquirida no mercado nos termos do parágrafo anterior, haverá

a outorga de opção de compra de 02 (duas) ações adicionais;

(ii) Empregados e prestadores de serviços: para cada ação cuja opção tenha sido concedida ou

adquirida no mercado nos termos do parágrafo anterior, haverá a outorga de opção de compra

de 04 (quatro) ações adicionais (Plano 2007 e Plano 2008).

Em relação ao Plano 2011, para cada ação adquirida no mercado, a companhia outorgará 1 até 2 opções

conforme critérios a serem definidos pelo conselho de administração.

No caso em que o beneficiário direciona parte do bônus para opções de ações, a quantidade de ações objeto

da opção a ser outorgada aos beneficiários será calculada e atribuída com base no valor de mercado das

ações da Companhia no encerramento do pregão do dia posterior à data de pagamento do bônus pela

Companhia. No caso de compra das ações, o valor será aquele de mercado quando dos períodos de adesão

ao Plano 2011 (somente válido para esse plano). A quantidade de opções outorgadas está atrelada ao limite

de diluição descrito no item 13 (f).

Concessão de ações com valor pré-determinado:

No segundo tipo de plano, são concedidas opções de ações com valor de exercício pré-determinado.

Enquadram-se nesta modalidade de plano: o Plano de Opção II (“Plano 2006”) e o Plano IV “Plano Executivo”

2007 (“Plano Retenção”).

a.1) Descrição dos Planos

O Plano 2006 foi aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 28 de abril de

2006 e se encerrou em 2014.

O Plano 2007 foi aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 30 de abril de

2007, sendo referendados os termos e condições aprovados pelo Conselho de Administração em reunião

realizada em 20 de março de 2007. O plano se encerrou em abril de 2017, ficando vigente pelo prazo de10

anos.

O Plano Retenção foi aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 08 de

outubro de 2007, sendo referendados os termos e condições aprovados pelo Conselho de Administração em

reunião realizada em 19 de setembro de 2007. O plano se encerrou no ano de 2015, ficando vigente pelo

prazo de 8 anos.

PÁGINA: 262 de 390



O Plano 2008 foi aprovado conforme deliberação em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia

realizada em 29 de abril de 2008 e da Reunião do Conselho de Administração realizada em 10 de abril de

2008. Esse plano é destinado à todos os administradores, empregados que fazem jus ao recebimento de

bônus anual e que não tenham como componente de sua remuneração comissões direta ou indiretamente

ligadas à venda ou compra de ativos para a Companhia. O plano se encerrará em 29 de abril de 2018, tendo

em vista ter prazo pré-estabelecido de 10 anos.

O Plano 2011 foi aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 11 de agosto

de 2011. O plano era destinado a administradores, empregados em posição de comando e prestadores de

serviço da Companhia ou outras sociedades sob o seu controle e se encerrou em 2016, ficando vigente por

5 anos.

O Plano 2012 foi aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 11 de agosto

de 2011, alterado pelas Assembleias Gerais Extraordinárias da Companhia realizadas em 27 de abril de 2012

e em 28 de abril de 2017. O plano é destinado a administradores, empregados em posição de comando e

prestadores de serviço da Companhia ou outras sociedades sob o seu controle e se encerrará em 27 de abril

de 2018 (considerando seu prazo de 6 anos) ou a depender da aprovação de sua postergação em nova

assembleia.

As opções de ações deverão ser exercidas pelo beneficiário conforme prazos estipulados em cada um dos

contratos de outorga, que observam as regras de cada um dos planos (os períodos de vesting), sendo que

sempre serão observados eventuais períodos de restrição aos quais a Companhia está sujeita por ser uma

companhia aberta.

Abaixo tabela contendo resumo de cada plano de opção administrado pelo Conselho de Administração e

pela Diretoria Executiva:

Plano Contrapartida

do executivo

Vesting

inicial

Opções

outorgadas

(Vesting

final)

Data de

outorga

Critério

para preço

de

exercício

Plano 2006 Não se aplica

A partir do 2º

ano para 25%

do vesting

final

162.410 4/5/2006

Valor

corrigido a

IGP-M e

pela cisão

CCP

Plano 2007

Investimento de

até 25% do

bônus anual,

A partir do 2º

ano para 80%

(bloqueio de

259.828 16/5/2007 R$ 0,01

PÁGINA: 263 de 390



limitado a R$

500.00,00

20% para

vesting final)

Plano Retenção Não se aplica Não se aplica 2.674.345

08/10/2007

22/08/2008

01/10/2009

01/11/2010

01/02/2011

01/04/2011

01/10/2011

R$ 0,01

Plano 2008

Até 50% da

remuneração

variável

A partir do 2º

ano para 80%

ações

(bloqueio de

20% para

vesting final)

324.388 29/4/2008 R$0,01

Plano 2011

Investimento

mínimo de 50%

do bônus líquido

e máximo de

100% do Bônus

Bruto

2,6 anos 50%

das ações

próprias

investidas

3 anos para

100% das

ações próprias

investidas

371.210 01/09/2011

Não há

preço de

exercício

Plano 2012

Investimento

mínimo de 50%

do bônus líquido

e máximo de

100% do Bônus

Bruto

3 anos para

100% das

ações próprias

investidas

5.461.815

02/05/2012

28/03/2013

02/05/2013

02/05/2014

10/08/2015

01/09/16

Não há

preço de

exercício

Total 9.253.996

PÁGINA: 264 de 390



a.2) Direitos e administração dos Planos

As ações frutos do exercício de opções gozarão dos mesmos direitos conferidos às demais ações de emissão

da Companhia e farão jus a 100% (cem por cento) dos dividendos relativos ao exercício social em que for

exercida a opção.

Em todos os Planos, o exercício da opção antes do período de vesting inicial ou, ainda, a alienação ou venda

da parcela da opção após o período de vesting inicial e antes do período de vesting final implicam na

exclusão do beneficiário dos planos da Companhia.

Os planos da Companhia são administrados pelo Conselho de administração, cujas atribuições são (i)

assegurar o cumprimento das regras de cada um dos planos da Companhia, bem como julgar situações não

previstas nelas; e (ii) acompanhar o funcionamento dos planos da Companhia, práticas de mercado e

legislação, propondo eventuais ajustes necessários.

b) principais objetivos do plano:

Todos os planos da Companhia têm por objetivo estimular a expansão, o êxito e a consecução dos objetivos

sociais da Companhia; alinhar os interesses dos acionistas da Companhia aos das pessoas elegíveis e

possibilitar à companhia ou outras sociedades sob seu controle atrair e manter a ela(s) vinculadas as pessoas

elegíveis.

c) forma como o plano contribui para esses objetivos

Todos os Planos visam recompensar resultados alcançados, a partir do alcance de metas estabelecidas, que

já são construídas levando-se em consideração a expansão dos negócios, se está incentivando a realização

das metas, a criação de valor e perseguindo o êxito dos objetivos sociais da Companhia.

A intenção é atrair e reter executivos de alto nível, considerados fundamentais para o negócio e a

maximização dos lucros. Não obstante, por meio do comprometimento de seus recursos próprios, o grupo

busca a valorização das ações, compartilhando dos riscos e ganhos da Companhia.

d) como o plano se insere na política de remuneração da Companhia

Como um componente da remuneração total. Trata-se da parcela de longo prazo da remuneração variável.

e) como o plano alinha os interesses dos administradores e da Companhia a curto, médio e

longo prazo

PÁGINA: 265 de 390



No curto prazo, os administradores são convidados a serem acionistas da Companhia, investindo recursos

próprios para aquisição de ações. Dessa forma, eles se comprometem de forma mais intensa com os

resultados da Companhia e isso se reverte diretamente na maximização dos seus lucros e dos acionistas.

No médio e longo prazos, o objetivo dos planos da Companhia é a retenção dos administradores.

f) número máximo de ações abrangidas

O número total de ações ordinárias objeto das opções outorgadas não poderá ultrapassar o percentual de

3% do total das ações de emissão da Companhia, a qualquer tempo durante a vigência de todos os Planos.

g) número máximo de opções a serem outorgadas

Não há número máximo de opções a serem outorgadas, devendo sempre ser observado o número máximo

de ações abrangidas pelos planos da Companhia, conforme indicação no item 10.4.“f” acima.

h) condições de aquisição de ações

A aquisição das ações no âmbito dos planos está sujeita à permanência do executivo no quadro de

administradores da empresa, pelo prazo de vesting estipulado em cada contrato/plano.

i) critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício

Para as ações outorgadas pelo Plano 2006, o preço do exercício da Opção de Compra será equivalente a

80% (oitenta por cento) do valor médio ponderado de ações de emissão da Companhia registrado nos

pregões da B3, no mês imediatamente anterior à data da outorga da Opção de Compra, corrigido

monetariamente pela variação do Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) da Fundação Getúlio Vargas,

ou outro que o venha a substituir, até a data do respectivo exercício da opção de compra pelo beneficiário.

Para os demais Planos, o preço de exercício das opções será equivalente a R$ 0,01 (um centavo de real)

por ação, com exceção do Plano 2011 e do Plano 2012, em que, passado o período do vesting final, não há

preço de exercício.

j) critérios para fixação do prazo de exercício

O prazo de exercício dos planos é de 5 anos para o vesting final, com exceção do Plano 2011, cujo prazo

para exercício é a data entre o 3° e o 5° aniversários da data de outorga, a critério do conselho de

administração.

k) forma de liquidação

PÁGINA: 266 de 390



O preço de exercício deverá ser pago em moeda corrente nacional à vista no ato da subscrição das ações,

exceto no caso do Plano 2006, em que o preço de exercício poderá ser pago até o quarto dia após o anúncio

do exercício.

l) restrições à transferência das ações

As opções outorgadas nos termos dos planos são pessoais e intransferíveis não podendo o beneficiário, em

hipótese alguma, ceder, transferir ou de qualquer modo alienar a quaisquer terceiros as opções, nem os

direitos e obrigações a elas inerentes.

m) critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão, alteração ou extinção

do plano

Na hipótese de incorporação, fusão, cisão ou reorganização societária da Companhia que a Companhia não

permaneça existindo como a sociedade remanescente, as opções permanecerão em vigor, devendo o

Conselho de Administração e as sociedades envolvidas em tais operações, a seu exclusivo critério, deliberar

acerca das eventuais alterações aos Planos necessárias à proteção dos legítimos interesses dos beneficiários,

tais como (i) a substituição das opções por ações da sociedade sucessora da Companhia; (ii) a antecipação

da aquisição do direito ao exercício das opções, se for necessária para assegurar a inclusão das ações

correspondentes na operação societária em questão; e/ou (iii) o pagamento em dinheiro da quantia a que

o beneficiário faria jus nos termos de cada Plano.

No caso de transferência de controle da Companhia todos os direitos das opções tornar-se-ão

automaticamente exercíveis, de forma que o término do vesting inicial e vesting final ainda vincendos seja

antecipado para a data do ato que deliberar a transferência do controle, e ao Beneficiário será concedido,

mediante aviso prévio, um prazo razoável, inferior ao prazo de vigência, para que possa exercer as suas

opções.

n) efeitos da saída do administrador dos órgãos do emissor sobre seus direitos previstos no

plano de remuneração baseado em ações

Plano 2006

Na hipótese de demissão, renúncia a cargo estatutário ou dispensa por justa causa, o beneficiário perderá

todos os direitos de exercício de opções de compra de ações, independentemente do transcurso ou não do

prazo de vesting.

Caso o beneficiário seja dispensado sem justa causa, (i) com relação às opções cujo prazo de vesting não

tenha transcorrido, o comitê responsável pela administração do Plano poderá discricionariamente antecipar

tal prazo e estabelecer o prazo de exercício; e (ii) com relação às opções cujo prazo de vesting tenha

transcorrido, o beneficiário terá o prazo de 30 dias após o desligamento para exercer tais opções.

PÁGINA: 267 de 390



Em caso de (i) morte ou invalidez permanente do beneficiário: o prazo de vesting de todas as opções a que

tiver direito é antecipado e o prazo de exercício será de 180 dias contados do evento; e (ii) aposentadoria

com desligamento do beneficiário: o prazo de vesting de todas as opções a que tiver direito é antecipado e

o prazo de exercício será de 60 dias contados do evento.

Plano 2007

Na eventualidade de o beneficiário pedir demissão, renunciar a seu cargo ou ser demitido ou destituído por

justa causa, as opções de compra de ações que ainda sejam passíveis de exercício pelo Beneficiário serão

canceladas.

Na hipótese de demissão sem justa causa do beneficiário, as opções de compra de ações que ainda sejam

passíveis de exercício pelo beneficiário serão canceladas, salvo se o desligamento do beneficiário for

decorrente de redução do quadro de funcionários da Companhia. Após o segundo ano de vigência de tal

Plano, o Comitê poderá decidir pela antecipação ou não do desbloqueio das referidas opções.

Na hipótese de morte ou invalidez permanente do beneficiário, o Comitê decidirá se as ações decorrentes

da opção de compra poderão ser antecipadamente exercíveis pelo Beneficiário ou por seus herdeiros,

conforme o caso.

No caso de aposentadoria com desligamento do beneficiário, o Comitê decidirá se as ações decorrentes da

opção de compra poderão ser antecipadamente exercíveis.

Plano Retenção

Em caso de desligamento do beneficiário do Plano, voluntária ou involuntariamente, (i) ele perderá o direito

de exercício de todas as opções de compra de ações outorgadas nos termos desse Plano cujo prazo de

vesting ainda não tenha decorrido; e (ii) permanecerá com o direito de exercício de todas as opções de

compra de ações outorgadas nos termos desse Plano cujo prazo de vesting ainda tenha decorrido.

Plano 2008

Na eventualidade de o Beneficiário deixar de fazer parte do quadro de administradores e empregados da

Companhia, ou advir a rescisão de seu contrato de prestação de serviços antes do final da data final do

vesting inicial, conforme o caso, por qualquer motivo, incluindo, mas não se limitando a desligamento

voluntário ou involuntário, demissão, morte, invalidez permanente ou aposentadoria (“Saída”):

(i) O vesting inicial, relativamente às opções outorgadas ao beneficiário será antecipado e o

beneficiário poderá exercê-las mediante o pagamento do preço de exercício; e

(ii) A antecipação ou não do vesting final será decidida em Comitê.

PÁGINA: 268 de 390



Caso não seja possível o exercício das opções em prazo de 30 (trinta) dias após a data de Saída, devido à

necessidade de emissão de ações específicas para tanto, o exercício será postergado para a próxima data

disponível, conforme cronograma estabelecido pela Companhia.

A transferência do beneficiário, conforme o caso, para o quadro de administradores, empregados ou

prestadores de serviços de sociedade na qual a Companhia detenha participação igual ou superior a 50 %

(cinqüenta por cento) não será considerado um evento de Saída, hipótese em que o Beneficiário continuará

a usufruir do Plano.

Plano 2011

Caso o Beneficiário venha a pedir demissão, renunciar a seu cargo, ser demitido ou destituído por ou sem


canceladas.

Na hipótese de morte ou invalidez permanente do beneficiário, bem como de aposentadoria com seu

desligamento, as opções de compra de ações que ainda sejam passíveis de exercício pelo beneficiário serão

canceladas.

Plano 2011 alterado em 2012

Caso o beneficiário venha a pedir demissão, renunciar a seu cargo, ser demitido ou destituído por ou sem


automaticamente canceladas.

Na hipótese de morte ou invalidez permanente do beneficiário, bem como de aposentadoria com seu

desligamento, as opções de compra de ações que ainda sejam passíveis de exercício pelo Beneficiário serão

automaticamente canceladas.

PÁGINA: 269 de 390


13.5 - Remuneração baseada em ações do conselho de administração e da diretoria estatuária

Remuneração baseada em ações para a Diretoria Estatutária – Exercício Social de 2018

Não há previsão de outorgas para 2018


2017 2006 Retenção 07 Retenção 07 Retenção 07 Plano 2007 Plano 2008 Novo P lano 2011 Plano 2012 P lano 2012 Plano 2012 Plano 2012 Plano 2012

N° total de Membros 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1

Número de Membros Remunerados 1 2 2 5 1 5 2 3 1 2 3 1

em relação a cada outorga de opções

de compra de ações:

data de outorga 04/05/2006 08/10/2007 01/10/2009

01/12/2010

01/02/2011

01/04/2011

01/10/2011

16/05/2007 29/04/2008 01/09/2011 02/05/2012 28/03/2013 02/05/2013 02/05/2014 01/09/2016

quantidade de opções outorgadas 8.688 63.404 20.000 444.745 16.960 71.080 35.022 80.600 436.138 57.100 159.869 200.000

prazo para que as opções se tornem

exerc íveis

25% no 1º ano e

25% a cada ano,

por mais 3 anos (Já

estão 100%

exercíveis)

5 anos 5 anos 5 anos 5 anos

2 anos para o

investido (já

liberado)

5 anos para o

match (Já liberado)

5 anos para o match

Vesting 3 anos (já

liberadas) ou 5

anos para o match

(já liberados)

5 anos para o

match

Vesting 3 anos ou

5 anos para o

match

Vesting 3 anos ou

5 anos para o

match

Vesting 3 anos ou

5 anos para o

match

prazo máximo para exerc íc io das

opções 8 anos 8 anos 8 anos 8 anos 10 anos

2 anos para o

investido (já

liberado)

5 anos para o

match (Já liberado)

8 anos 8 anos 8 anos 8 anos 8 anos 8 anos

prazo de restrição à transferênc ia das

ações n/a n/a n/a n/a

opções

intransferíveis

opções

intransferíveisopções intransferíveis

opções

intransferíveis

opções

intransferíveis

opções

intransferíveis

opções

intransferíveis

opções

intransferíveis

preço médio ponderado de exerc íc io

de cada um dos seguintes grupos de

opções:

em aberto no iníc io do exerc íc io

soc ialn/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

perdidas durante o exerc íc io soc ial n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

exerc idas durante o exerc íc io soc ial n/a n/a 0,01 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

expiradas durante o exerc íc io soc ial n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

valor justo das opções na data de

outorgaR$ 5,52 23,71 23,71 - 24,81 22,57 13,84 15,29 15,36 15,85 12,93 10,58

diluição potenc ial em caso de

exerc íc io de todas as opções

outorgadas

Diretoria Estatutária

PÁGINA: 270 de 390




2 0 1 6 2 0 0 6 Ret en ç ão 0 7 Ret enç ão 0 7 Ret enç ão 0 7 P lano 2 0 0 7 P lano 2 0 0 8 Novo P lano 2 0 1 1 P lano 2 0 1 2 P lan o 2 0 1 2 P lano 2 0 1 2 P lano 2 0 1 2 P lano 2 0 1 2

Núm ero de Mem bros 1 2 3 5 1 4 2 3 2 1 1 1

em relaç ão a c ada out orga de opç ões de

c om pra de aç ões:

dat a de out orga 04/05/2006 08/10/2007 01/10/2009

01/11/2010

01/02/2011

01/04/2011

01/10/2011

01/08/2011

16/05/2007 29/04/2008 01/09/2011 02/05/2012 28/03/2013 02/05/2013 02/05/2014 01/09/2016

quan t idade de opç ões out orgadas 8.688 63.404 23.000 596.483 16.960 37.025 60.622 133.292 1.370.718 50.300 77.600 200.000

prazo para que as opç ões se t ornem

ex erc íveis

25% no 1º ano e 25% a

cada ano, por mais 3 anos

(Já estão 100% exercíveis)


2 anos para o investido (já

liberado)

5 anos para o match (Já

liberado)

5 anos para o match

Vesting 3 anos (já

liberadas) ou 5 anos

para o match

5 anos para o matchVesting 3 anos ou 5

anos para o match

Vesting 3 anos ou 5

anos para o match

Vesting 3 anos ou 5 anos

para o match

prazo m áx im o para ex erc íc io das opç ões 8 anos 8 anos 8 anos 8 anos 10 anos


liberado)


liberado)


prazo de rest r iç ão à t ransferênc ia das aç ões n/a n/a n/a n/a opções intransferíveis opções intransferíveis opções intransferíveis opções intransferíveis opções intransferíveis opções intransferíveis opções intransferíveis opções intransferíveis

preç o m éd io ponderado de ex erc íc io de

c ada um dos segu int es grupos de opç ões:

em abert o no in íc io do ex erc íc io soc ial n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

perd idas durant e o ex erc íc io soc ial n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

ex erc idas durant e o ex erc íc io soc ial n/a n/a 0,01 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

ex p iradas durant e o ex erc íc io soc ial n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

valor j ust o das opç ões na dat a de out orga 5,52 23,71 23,71 - 24,81 22,57 13,84 15,29 15,36 15,85 12,93 10,58

D iret or ia Est at ut ár ia

PÁGINA: 271 de 390




2 0 1 5 2 0 0 6 Ret enç ão 0 7 Ret en ç ão 0 7 Ret enç ão 0 7 P lan o 2 0 0 7 P lano 2 0 0 8 Novo P lano 2 0 1 1 P lano 2 0 1 2 P lano 2 0 1 2 P lano 2 0 1 2 P lano 2 0 1 2

Nú m ero de Mem bros 1 2 3 5 1 5 1 3 2 1 0


c om pra de aç ões:

dat a de out orga 04/05/2006 08/10/2007 01/10/2009

01/11/2010

01/02/2011

01/04/2011

01/10/2011

16/05/2007 29/04/2008 01/09/2011 02/05/2012 28/03/2013 02/05/2013 02/05/2014

qu ant idade de op ç ões ou t orgadas 18.612 71.163 36.000 482.140 42.112 133.132 26.800 102.292 1.993.770 50.300 0

prazo para que as op ç ões se t ornem

ex erc íveis

25% no 1º ano e 25% a





liberado)


liberado)

5 anos para o match

Vesting 3 anos ou 5

anos para o match5 anos para o match

Vesting 3 anos ou 5

anos para o match

Vesting 3 anos ou 5

anos para o match

prazo m áx im o para ex erc íc io das op ç ões 8 anos 8 anos 8 anos 8 anos 10 anos


liberado)


liberado)

8 anos 8 anos 8 anos 8 anos 8 anos

prazo de rest r iç ão à t ran sferên c ia d as aç ões n/a n/a n/a n/a opções intransferíveis opções intransferíveis opções intransferíveis opções intransferíveis opções intransferíveis opções intransferíveis opções intransferíveis

preç o m éd io ponderado de ex erc íc io de

c ad a um dos segu int es grupos de opç ões:

em abert o no in íc io do ex erc íc io soc ial n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

perd idas duran t e o ex erc íc io soc ial n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

ex erc idas durant e o ex erc íc io soc ial n/a n/a 0,01 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

ex p iradas durant e o ex erc íc io soc ial n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

valor j ust o das opç ões na d at a d e out orga R$ 5,52 23,71 23,71 - 24,81 22,57 n/a n/a n/a n/a n/a

d ilu iç ão pot enc ial em c aso de ex erc íc io d e

t od as as opç ões ou t orgad as


PÁGINA: 272 de 390



Remuneração baseada em ações para o Conselho de Administração – Exercício Social de 2018:

Não há previsão de outorgas para 2018

Remuneração baseada em ações para o Conselho de Administração – Exercício Social de 2017

2017 2006 Retenção 07 Retenção 07 Retenção 07 Plano 2007 Plano 2008 Novo P lano 2011 Plano 2012 Plano 2012 Plano 2012 Plano 2012 Plano 2012



em relação a cada outorga de opções

de compra de ações:

data de outorga 04/05/2006 08/10/2007 01/10/2009 01/01/2011 16/05/2007 29/04/2008 01/09/2011 02/05/2012 28/03/2013 01/10/2013 02/05/2014 02/05/2014

quantidade de opções outorgadas 36.976 0 0 1.200.000 82.842 124.380 86.600 81.400 0 0 0 0

prazo para que as opções se tornem

exerc íveis

25% no 1º ano e

25% a cada ano,

por mais 3 anos (

Já estão 100%

exercíveis)


2 anos para o

investido (já

liberado)

5 anos para o

match

5 anos para o match

Vesting 3 anos ou

5 anos para o

match

5 anos para o

match

Vesting 3 anos ou

5 anos para o

match

Vesting 3 anos ou

5 anos para o

match

Vesting 3 anos ou

5 anos para o

match

prazo máximo para exerc íc io das

opções 8 anos 8 anos 8 anos 8 anos 10 anos

2 anos para o

investido (já

liberado)

5 anos para o

match



ações n/a n/a n/a n/a

opções

intransferíveis

opções

intransferíveisopções intransferíveis

opções

intransferíveis

opções

intransferíveis

opções

intransferíveis

opções

intransferíveis

opções

intransferíveis

preço médio ponderado de exerc íc io

de cada um dos seguintes grupos de

opções:

em aberto no iníc io do exerc íc io


perdidas durante o exerc íc io soc ial n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

exerc idas durante o exerc íc io soc ial n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

expiradas durante o exerc íc io soc ial n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

valor justo das opções na data de

outorgaR$ 5,52 23,71 23,71 21,6 24,81 22,57 13,84 15,29 15,36 16,98 12,93 12,93

diluição potenc ial em caso de

exerc íc io de todas as opções

outorgadas


PÁGINA: 273 de 390




2 0 1 6 2 0 0 6 Ret enç ão 0 7 Ret enç ão 0 7 Ret en ç ão 0 7 P lan o 2 0 0 7 P lano 2 0 0 8 Novo P lano 2 0 1 1 P lano 2 0 1 2 P lano 2 0 1 2 P lano 2 0 1 2 P lano 2 0 1 2

Núm ero de Mem b ros 2 0 0 2 2 2 1 1 0 0 0

em relaç ão a c ad a ou t orga d e op ç ões de

c om p ra de aç ões:

dat a de out orga 04/05/2006 08/10/2007 01/10/2009 01/01/2011 16/05/2007 29/04/2008 01/09/2011 02/05/2012 28/03/2013 01/10/2013 02/05/2014

quan t idade de op ç ões ou t orgadas 36.976 0 0 1.200.000 82.842 124.380 86.600 81.400 0 0 0

prazo p ara que as op ç ões se t orn em

ex erc íveis

25% no 1º ano e 25% a


( Já estão 100% exercíveis)



liberado)

5 anos para o match5 anos para o match

Vesting 3 anos ou 5


Vesting 3 anos ou 5

anos para o match

Vesting 3 anos ou 5

anos para o match

prazo m áx im o p ara ex erc íc io das opç ões 8 anos 8 anos 8 anos 8 anos 10 anos


liberado)

5 anos para o match


prazo d e rest r iç ão à t ran sferênc ia das aç ões n/a n/a n/a n/a opções intransferíveis opções intransferíveis opções intransferíveis opções intransferíveis opções intransferíveis opções intransferíveis opções intransferíveis

preç o m éd io pond erad o d e ex erc íc io de

c ada u m dos segu int es grup os de opç ões:

em abert o no in íc io d o ex erc íc io soc ial n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

perd id as durant e o ex erc íc io soc ial n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

ex erc idas duran t e o ex erc íc io soc ial n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

ex p irad as durant e o ex erc íc io soc ial n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

valor j ust o das opç ões na dat a d e out orga R$ 5,52 23,71 23,71 - 24,81 22,57 13,84 15,29 15,36 15,48 12,93

Conselho de Adm in ist raç ão

PÁGINA: 274 de 390




2 0 1 5 2 0 0 6 Ret enç ão 0 7 Ret en ç ão 0 7 Ret en ç ão 0 7 P lano 2 0 0 7 P lano 2 0 0 8 Novo P lano 2 0 1 1 P lano 2 0 1 2 P lano 2 0 1 2 P lano 2 0 1 2 P lano 2 0 1 2

Núm ero de Mem bros 1 2 3 5 1 5 1 3 2 1 0


c om pra d e aç ões:

d at a d e out orga 04/05/2006 08/10/2007 01/10/2009

01/11/2010

01/02/2011

01/04/2011

01/10/2011

16/05/2007 29/04/2008 01/09/2011 02/05/2012 28/03/2013 02/05/2013 02/05/2014

q u ant idade de opç ões out orgadas 18.612 71.163 36.000 482.140 42.112 133.132 26.800 102.292 1.993.770 50.300 0

p razo para que as opç ões se t ornem

ex erc íveis

25% no 1º ano e 25% a





liberado)


liberado)

5 anos para o match

Vesting 3 anos ou 5


Vesting 3 anos ou 5

anos para o match

Vesting 3 anos ou 5

anos para o match

p razo m áx im o para ex erc íc io das opç ões 8 anos 8 anos 8 anos 8 anos 10 anos


liberado)


liberado)


p razo de rest r iç ão à t ransferênc ia das aç ões n/a n/a n/a n/a opções intransferíveis opções intransferíveis opções intransferíveis opções intransferíveis opções intransferíveis opções intransferíveis opções intransferíveis

p reç o m éd io ponderado de ex erc íc io de

c ad a u m dos segu int es grupos de opç ões:

em ab ert o no in íc io do ex erc íc io soc ial n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

p erd id as durant e o ex erc íc io soc ial n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

ex erc id as durant e o ex erc íc io soc ial n/a n/a 0,01 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

ex p iradas durant e o ex erc íc io soc ial n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

valor j u st o das opç ões na dat a de out orga R$ 5,52 23,71 23,71 - 24,81 22,57 n/a n/a n/a n/a n/a

d ilu iç ão pot enc ial em c aso de ex erc íc io de

t od as as opç ões out orgadas


PÁGINA: 275 de 390



PÁGINA: 276 de 390


13.6 - Informações sobre as opções em aberto detidas pelo conselho de administração e pela diretoria estatuária

PÁGINA: 277 de 390






em relação às opções ainda não exerc íveis

quantidade 0 0 0 0 0 0 0 0 218.069 50.300 0 200.000

data em que se tornarão exerc íveis

Tornaram-se

exercíveis em

4/5/2010

Tornaram-se

exercíveis em

08/10/2012

Tornaram-se

exercíveis em

01/10/2014

Tornaram-se

exercíveis em 2016

Tornaram-se

exercíveis em

16/05/2012

Tornaram-se

exercíveis em

29/04/2013

Tornaram-se

exercíveis em

01/09/2016

Tornaram-se

exercíveis em

02/05/2017

28/04/2018 02/05/2018

Tornaram-se

exercíveis em

02/05/2017

01/09/2021

prazo máximo para exerc íc io das opções 8 anos 8 anos 8 anos 8 anos 10 anos 5 anos para o match 8 anos 8 anos 8 anos 8 anos 8 anos 8 anos


açõesn/a n/a n/a n/a

Opções

intransferíveis

Opções

intransferíveis

Opções

intransferíveis

Opções

intransferíveis

Opções

intransferíveis

Opções

intransferíveis

Opções

intransferíveis

Opções

intransferíveis

preço médio ponderado de exerc íc io 15,19 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

valor justo das opções no último dia do

exerc íc io soc ial5,52 23,71 23,71 n/a 24,81 22,57 n/a n/a n/a n/a n/a n/a

em relação às opções exerc íveis

quantidade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77.600 0

prazo máximo para exerc íc io das opções n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 anos n/a



Opções

intransferíveis

Opções

intransferíveis

Opções

intransferíveis

Opções

intransferíveis

Opções

intransferíveis

Opções

intransferíveis

Opções

intransferíveis

Opções

intransferíveis

preço médio ponderado de exerc íc io n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a


exerc íc io soc ialn/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

valor justo do total das opções no último

dia do exerc íc io soc ial


PÁGINA: 278 de 390



2 0 1 6 2 0 0 6 Ret en ç ão 0 7 Ret enç ão 0 7 Ret enç ão 0 7 P lano 2 0 0 7 P lano 2 0 0 8 Novo P lano 2 0 1 1 P lano 2 0 1 2 P lano 2 0 1 2 P lano 2 0 1 2 P lano 2 0 1 2 P lano 2 0 1 2

Núm ero de Mem bros 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 1

em relaç ão às opç ões ain da não ex erc íveis

quant idade 0 0 0 0 0 0 0 108.482 685.359 50.300 77.600 200.000

dat a em que se t ornarão ex erc íveisTornaram-se exercíveis em

4/5/2010

Tornaram-se

exercíveis em

08/10/2012

Tornaram-se

exercíveis em

01/10/2014

Tornaram-se exercíveis

nas datas:

01/02/2016

01/04/2016

01/08/2016

01/10/2016

Tornaram-se exercíveis em

16/05/2012


29/04/2013


01/09/201602/05/2017 28/04/2018 02/05/2018 02/05/2017 01/09/2021

prazo m áx im o para ex erc íc io das opç ões 8 anos 8 anos 8 anos 8 anos 10 anos 5 anos para o match 8 anos 8 anos 8 anos 8 anos 8 anos 8 anos

prazo de rest r iç ão à t ransferênc ia das aç ões n/a n/a n/a n/a Opções intransferíveisOpções

intransferíveis

Opções

intransferíveis

Opções

intransferíveis

Opções

intransferíveis

Opções

intransferíveis

Opções

intransferíveis

Opções

intransferíveis

preç o m éd io ponderad o de ex erc íc io 15,19 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

valor j ust o das opç ões no ú lt im o d ia do ex erc íc io

soc ial5,52 23,71 23,71 n/a 24,81 22,57 n/a n/a n/a n/a n/a n/a

em relaç ão às opç ões ex erc íveis

quant idade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

prazo m áx im o para ex erc íc io das opç ões n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

prazo de rest r iç ão à t ransferênc ia das aç ões n/a n/a n/a n/a Opçõesintransferíveis Opçõesintransferíveis Opçõesintransferíveis Opçõesintransferíveis Opçõesintransferíveis Opçõesintransferíveis Opçõesintransferíveis Opçõesintransferíveis

preç o m éd io ponderad o de ex erc íc io n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

valor j ust o das opç ões no ú lt im o d ia do ex erc íc io



PÁGINA: 279 de 390



2 0 1 5 2 0 0 6 Ret enç ão 0 7 Ret enç ão 0 7 Ret enç ão 0 7 P lano 2 0 0 7 P lano 2 0 0 8 Novo P lano 2 0 1 1 P lano 2 0 1 2 P lano 2 0 1 2 P lano 2 0 1 2 P lano 2 0 1 2

Núm ero d e Mem bros 0 0 0 5 0 0 1 1 2 1 0

Em relaç ão às opç ões ainda n ão ex erc íveis :

Quan t idad e 0 0 0 482.140 0 0 26.800 55.492 996.885 50.300 0

D at a em que se t orn arão ex erc íveisTornaram-se exercíveis em

4/5/2010

Tornaram-se

exercíveis em

08/10/2012

01/10/2014

100.000 = 01/02/2016

50.000 = 01/04/2016

133.333 = 01/08/2016

198.807 = 01/10/2016

Tornaram-se

exercíveis em

16/05/2012


em 29/04/2013 01/09/2016 55.492 = 02/05/2017 28/05/2018 02/05/2018

02/05/2017 e

02/05/2019

P razo m áx im o para ex erc íc io das op ç ões 8 anos 8 anos 8 anos 8 anos 10 anos 5 anos para o match 8 anos 8 anos 8 anos 8 anos 8 anos

P razo de rest r iç ão à t ran sferênc ia d as aç ões n/a n/a n/a n/a Opções intransferíveisOpções

intransferíveis

Opções

intransferíveis

Opções

intransferíveis

Opções

intransferíveis

Opções

intransferíveis

Opções

intransferíveis

P reç o m éd io ponderado d e ex erc íc io 15,19 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Valor j ust o das opç ões no ú lt im o d ia do ex erc íc io

soc ial5,52 23,71 23,71 n/a 24,81 22,57 n/a n/a n/a n/a n/a

Em relaç ão às opç ões ex erc íveis:

Quan t idad e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P razo m áx im o para ex erc íc io das op ç ões n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

P razo de rest r iç ão à t ran sferênc ia d as aç ões n/a n/a n/a n/a Opçõesintransferíveis Opçõesintransferíveis Opçõesintransferíveis Opçõesintransferíveis Opçõesintransferíveis Opçõesintransferíveis Opçõesintransferíveis

P reç o m éd io ponderado d e ex erc íc io n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Valor j ust o das opç ões no ú lt im o d ia do ex erc íc io

soc ialn/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a


PÁGINA: 280 de 390






em relação às opções ainda não exerc íveis

quantidade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

data em que se tornarão exerc íveis

Tornaram-se

exercíveis em

4/5/2010

Tornaram-se

exercíveis em

08/10/2012

Tornaram-se

exercíveis em

01/10/2014

Tornaram-se

exercíveis em

01/01/2016

Tornaram-se

exercíveis em

16/05/2012

Tornaram-se

exercíveis em

29/04/2013

Tornaram-se

exercíveis em

01/09/2016

Tornaram-se

exercíveis em

02/05/2017

28/03/2018 01/10/201502/05/2017 e

02/05/2019

02/05/2017 e

02/05/2019

prazo máximo para exerc íc io das opções 8 anos 8 anos 8 anos 8 anos 10 anos 5 anos para o match 8 anos 8 anos 8 anos 8 anos 8 anos 8 anos



opções

intransferíveis

opções

intransferíveis

Opções

intransferíveis

Opções

intransferíveis

Opções

intransferíveis

Opções

intransferíveis

Opções

intransferíveis

Opções

intransferíveis

preço médio ponderado de exerc íc io 15,19 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0 0 0 0 0 0


exerc íc io soc ial5,52 23,71 23,71 n/a 24,81 22,57 n/a n/a n/a n/a n/a n/a

em relação às opções exerc íveis

quantidade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

prazo máximo para exerc íc io das opções 8 anos n/a n/a n/a n/a n/a 8 anos 8 anos 8 anos 8 anos 8 anos 8 anos


açõesn/a n/a n/a n/a n/a n/a

Opções

intransferíveis

Opções

intransferíveis

Opções

intransferíveis

Opções

intransferíveis

Opções

intransferíveis

Opções

intransferíveis

preço médio ponderado de exerc íc io n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a


exerc íc io soc ialn/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

valor justo do total das opções no último

dia do exerc íc io soc ial


PÁGINA: 281 de 390



2 0 1 6 2 0 0 6 Ret enç ão 0 7 Ret enç ão 0 7 Ret enç ão 0 7 P lano 2 0 0 7 P lano 2 0 0 8 Novo P lano 2 0 1 1 P lano 2 0 1 2 P lano 2 0 1 2 P lano 2 0 1 2 P lano 2 0 1 2 P lano 2 0 1 2

Núm ero d e Mem bros 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

em relaç ão às opç ões ainda não ex erc íveis

qu ant id ade 0 0 0 0 0 0 0 81.400 0 0 0 0

dat a em q ue se t ornarão ex erc íveisTornaram-se exercíveis em

4/5/2010

Tornaram-se

exercíveis em

08/10/2012

Tornaram-se

exercíveis em

01/10/2014


em 01/01/2016


16/05/2012


29/04/2013


01/09/201602/05/2017 28/03/2018 01/10/2015

02/05/2017 e

02/05/2019

02/05/2017 e

02/05/2019

prazo m áx im o para ex erc íc io d as op ç ões 8 anos 8 anos 8 anos 8 anos 10 anos 5 anos para o match 8 anos 8 anos 8 anos 8 anos 8 anos 8 anos

prazo de rest r iç ão à t ransferênc ia das aç ões n/a n/a n/a n/a opções intransferíveis opções intransferíveisOpções

intransferíveis

Opções

intransferíveis

Opções

intransferíveis

Opções

intransferíveis

Opções

intransferíveis

Opções

intransferíveis

preç o m éd io ponderado d e ex erc íc io 15,19 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0 0 0 0 0 0

valor j ust o das opç ões no ú lt im o d ia d o ex erc íc io

soc ial5,52 23,71 23,71 n/a 24,81 22,57 n/a n/a n/a n/a n/a n/a

em relaç ão às opç ões ex erc íveis

qu ant id ade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

prazo m áx im o para ex erc íc io d as op ç ões 8 anos n/a n/a n/a n/a n/a 8 anos 8 anos 8 anos 8 anos 8 anos 8 anos

prazo de rest r iç ão à t ransferênc ia das aç ões n/a n/a n/a n/a n/a n/a Opçõesintransferíveis Opçõesintransferíveis Opçõesintransferíveis Opçõesintransferíveis Opçõesintransferíveis Opçõesintransferíveis

preç o m éd io ponderado d e ex erc íc io n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

valor j ust o das opç ões no ú lt im o d ia d o ex erc íc io



PÁGINA: 282 de 390



2 0 1 5 2 0 0 6 Ret en ç ão 0 7 Ret en ç ão 0 7 Ret en ç ão 0 7 P lano 2 0 0 7 P lano 2 0 0 8 Novo P lano 2 0 1 1 P lano 2 0 1 2 P lano 2 0 1 2 P lano 2 0 1 2 P lano 2 0 1 2


Em relaç ão às opç ões ainda não ex erc íveis :

Quant idade 0 0 0 1.200.000 0 0 86.600 81.400 0 0 0

D at a em que se t ornarão ex erc íveisTornaram-se exercíveis em

4/5/2010

Tornaram-se

exercíveis em

08/10/2012

01/10/2014 1.200.000 - 01/01/2016

Tornaram-se

exercíveis em

16/05/2012


em 29/04/201301/09/2016 02/05/2017 28/03/2018 01/10/2015

02/05/2017 e

02/05/2019

P razo m áx im o para ex erc íc io das opç ões 8 anos 8 anos 8 anos 8 anos 10 anos 5 anos para o match 8 anos 8 anos 8 anos 8 anos 8 anos

P razo de rest r iç ão à t ransferênc ia das aç ões n/a n/a n/a n/a opções intransferíveis opções intransferíveisOpções

intransferíveis

Opções

intransferíveis

Opções

intransferíveis

Opções

intransferíveis

Opções

intransferíveis

P reç o m éd io ponderado de ex erc íc io 15,19 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0 0 0 0 0

Valor j u st o das opç ões no ú lt im o d ia do ex erc íc io

soc ial5,52 23,71 23,71 n/a 24,81 22,57 n/a n/a n/a n/a n/a

Em relaç ão às opç ões ex erc íveis:

Quant idade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P razo m áx im o para ex erc íc io das opç ões 8 anos n/a n/a n/a n/a n/a 8 anos 8 anos 8 anos 8 anos 8 anos

P razo de rest r iç ão à t ransferênc ia das aç ões n/a n/a n/a n/a n/a n/a Opçõesintransferíveis Opçõesintransferíveis Opçõesintransferíveis Opçõesintransferíveis Opçõesintransferíveis

P reç o m éd io ponderado de ex erc íc io n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Valor j u st o das opç ões no ú lt im o d ia do ex erc íc io

soc ialn/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a


PÁGINA: 283 de 390



PÁGINA: 284 de 390


13.7 - Opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em ações do conselho de administração e da diretoriaestatuária

PÁGINA: 285 de 390



2 0 1 7 P lan o 2 0 0 6 Ret en ç ão 0 7 Ret en ç ão 0 7 Ret en ç ão 0 7 P lan o 2 0 0 7 P lano 2 0 0 8 Novo P lano 2 0 1 1 P lano 2 0 1 2 P lano 2 0 1 2 P lano 2 0 1 2 P lano 2 0 1 2 P lano 2 0 1 2

N° t ot al de Mem bros 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1


em relaç ão às opç ões ex erc idas in form ar :

núm ero de aç ões 0 0 0 0 0 0 0 53.000 0 0 82.269 0

preç o m éd io ponderado de ex erc íc io n/a n/a 0,01 0,01 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

valor t ot al da d iferenç a ent re o valor de ex erc íc io e o

valor de m erc ado das aç ões relat ivas às opç ões

ex erc idas

n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

em relaç ão às aç ões ent regues in form ar :

núm ero de aç ões n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

preç o m éd io ponderado de aq u isiç ão n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

valor t ot al da d iferenç a ent re o valor de aqu isiç ão e o

valor de m erc ado das aç ões ad q u ir id asn/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a


2 0 1 6 P lano 2 0 0 6 Ret enç ão 0 7 Ret enç ão 0 7 Ret enç ão 0 7 P lano 2 0 0 7 P lano 2 0 0 8 Novo P lano 2 0 1 1 P lano 2 0 1 2 P lano 2 0 1 2 P lano 2 0 1 2 P lano 2 0 1 2

Número de Membros 0 0 0 5 0 0 2 0 0 0 0

em relaç ão às opç ões ex erc idas in formar :

número de aç ões 0 0 0 507.140 0 0 60.622 0 0 0 0

preç o médio ponderado de ex erc íc io n/a n/a 0,01 0,01 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a


valor de merc ado das aç ões relat ivas às opç ões

ex erc idas

n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

em relaç ão às aç ões ent regues in formar :

número de aç ões n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

preç o médio ponderado de aqu isiç ão n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a


valor de merc ado das aç ões adqu ir idasn/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a




Em relaç ão às opç ões ex erc idas in form ar :

Quan t idade 0 0 0 23.074 0 0 0 46.800 0 0 0

P reç o m éd io pon derado de ex erc íc io * n/a n/a 0,01 0,01 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Valor t ot al da d iferenç a ent re o valor de ex erc íc io e o

valor de m erc ado das aç ões relat ivas às op ç ões

ex erc idas


Em relaç ão às aç ões ent regues in form ar :

Quan t idade n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

P reç o m éd io pon derado de aqu isiç ão n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Valor t ot al da d iferenç a ent re o valor de aqu isiç ão e o

valor de m erc ado das aç ões adqu ir idasn/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

* VAL OR D A AÇÃO D O D I A 0 1 /1 0 /2 0 1 4 - R$ 1 2 , 3 2


PÁGINA: 286 de 390



2 0 1 7 P lan o 2 0 0 6 Ret en ç ão 0 7 Ret en ç ão 0 7 Ret en ç ão 0 7 P lan o 2 0 0 7 P lano 2 0 0 8 Novo P lano 2 0 1 1 P lano 2 0 1 2 P lano 2 0 1 2 P lano 2 0 1 2 P lano 2 0 1 2 P lano 2 0 1 2

N° t ot al de Mem bros 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5


em relaç ão às opç ões ex erc idas in form ar :

núm ero de aç ões 0 0 0 0 0 0 0 81.400 0 0 0 0

preç o m éd io ponderado de ex erc íc io n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a


valor de m erc ado das aç ões relat ivas às opç ões

ex erc idas

n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

em relaç ão às aç ões ent regues in form ar :

núm ero de aç ões n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

preç o m éd io ponderado de aq u isiç ão n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a


valor de m erc ado das aç ões ad q u ir id asn/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a




em relaç ão às opç ões ex erc idas in formar :

número de aç ões 0 0 0 1.200.000 0 0 86.600 0 0 0 0

preç o médio ponderado de ex erc íc io n/a n/a n/a 0,01 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a



ex erc idas


em relaç ão às aç ões ent regues in formar :

número de aç ões n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

preç o médio ponderado de aqu isiç ão n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a



Conselho de Admin ist raç ão



Em relaç ão às opç ões ex erc idas in formar :

Quant idade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138.000 0

P reç o médio ponderado de ex erc íc io n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Valor t ot al da d iferenç a ent re o valor de ex erc íc io e o


ex erc idas


Em relaç ão às aç ões ent regues in formar :

Quant idade n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

P reç o médio ponderado de aqu isiç ão n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Valor t ot al da d iferenç a ent re o valor de aqu isiç ão e o


Conselho de Admin ist raç ão

PÁGINA: 287 de 390



PÁGINA: 288 de 390


13.8 - Informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados nos itens 13.5 a13.7 - Método de precificação do valor das ações e das opções

(a) Modelo de precificação:

O modelo de precificação das opções utilizado pela Companhia é o Modelo Black-Scholes, de acordo com a

Deliberação CVM 562/08 e refletindo a determinação do Pronunciamento Técnico CPC 10 – Pagamento

Baseado em Ações e alterações posteriores.

(b) Dados e premissas utilizadas no modelo de precificação, incluindo o preço médio ponderado

das ações, preço de exercício, volatilidade esperada, prazo de vida da opção, dividendos

esperados e a taxa de juros livre de risco:

O valor de mercado de cada opção concedida é estimado na data de concessão usando o modelo Black-

Scholes-Merton de precificação de opções, considerando como premissas:

(i) Preço médio ponderado das ações – o preço da ação no mercado aberto (B3) na data da outorga;

(ii) Preço de Exercício – o preço de exercício a ser pago pelo beneficiário, conforme o plano de compra

de ações registrado na CVM;

(iii) Volatilidade (% anual) – a variação média no preço das ações da Companhia (Bovespa) até a data

da outorga;

(iv) Tempo de Carência (“Vesting Period”) – o tempo de carência (“Vesting Period”) para exercer o

direito das ações, conforme o contrato de Stock Option;

(v) Dividendos provisionados – dividendos mínimos obrigatórios previstos no Estatuto Social da

Companhia, em relação ao valor do capital social (esse cálculo é feito por estimativa);

(vi) Taxa de juros livre de risco – utiliza-se uma Taxa de Juros Livre de Risco, como por exemplo, de

Contrato Futuros B3;

(vii) Quantidade de ações – quantidade total de ações exercíveis que foram outorgadas aos beneficiários

nos contratos de Stock Options.

(c) Método utilizado e as premissas assumidas para incorporar os efeitos esperados de exercício

antecipado:

Não aplicável, considerando que os contratos de Stock Options não preveem antecipação de direito de

exercício. Neste caso, os valores investidos em opções ou ações são apenas disponibilizados como parte da

remuneração investida pelo colaborador;

(d) Forma de determinação da volatilidade esperada:

É utilizada a variação média no preço das ações (B3) da Companhia até a data da outorga.

(e) Se alguma outra característica da opção foi incorporada na mensuração de seu valor justo:

Nos termos do Modelo Black-Scholes, o valor justo das ações considera sua rentabilidade, os juros futuros

das ações e a volatilidade no preço das ações.

PÁGINA: 289 de 390


13.9 - Participações em ações, cotas e outros valores mobiliários conversíveis, detidas poradministradores e conselheiros fiscais - por órgão

Considerando que o Conselho de Administração e a Diretoria Estatutária possuem dois membros em comum,

as ações detidas por tais membros foram consideradas no total de ações do Conselho de Administração.

Sendo assim, a posição de ações detidas em 31/12/2017 é:

Em 31/12/2017

Ações Percentual sobre o

Capital Social

Total de

ações

Conselho de Administração 3.026.439 0,7571% 3.026.439

Diretoria Estatutária 461.830 0,1155% 461.830

Conselho Fiscal 1 0,0000% 1

Total 3.488.270 0,8726% 3.488.270

Com relação às opções outorgadas e ações detidas nos planos de Stock Options, somam-se:

Em 31/12/2017

Outorgas Total de

ações

Conselho de Administração 1.612.198 399.742.799

Diretoria Estatutária 1.593.606

Conselho Fiscal 0

Sobre o Capital Social 0,8020%

.

PÁGINA: 290 de 390


13.10 - Informações sobre planos de previdência conferidos aos membros do conselho deadministração e aos diretores estatutários

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não confere planos de previdência aos seus administradores.

PÁGINA: 291 de 390


Valor da menor remuneração(Reais)

327.671,91 658.365,00 1.334.872,00 96.092,00 236.972,00 122.151,00

Valor da maior remuneração(Reais)

2.287.483,84 3.037.024,00 3.693.531,00 3.170.262,45 2.824.863,00 281.749,00

Valor médio da remuneração(Reais)

1.150.121,74 1.810.982,45 953.094,41 664.698,08 767.433,16 639.167,60

Observação

Diretoria Estatutária Conselho de Administração

Valores anuais

31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015

Nº de membros remunerados

6,08 5,67 6,00 6,83 5,00 5,50

Nº de membros 6,08 5,67 6,00 7,50 6,00 6,50



13.11 - Remuneração individual máxima, mínima e média do conselho de administração, da diretoria estatutária e do conselho fiscal

PÁGINA: 292 de 390


13.12 - Mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso dedestituição do cargo ou de aposentadoria

A remuneração do conselho fiscal projetada para o exercício de 2018 foi calculada

considerando um período de 8 (oito) meses, uma vez que os membros do conselho fiscal

apenas tomaram posse no mês de maio de 2018 e, nos exercícios sociais anteriores, o conselho

fiscal não havia sido instalado.

A Companhia não tem arranjos contratuais, apólices de seguros ou outros instrumentos que estruturem

mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de destituição do cargo ou

de aposentadoria.

PÁGINA: 293 de 390


13.13 - Percentual na remuneração total detido por administradores e membros doconselho fiscal que sejam partes relacionadas aos controladores

% da Remuneração

Total Anual

(R$ mil)

Conselho de

Administraçã

o

Diretoria

Estatutária Total

2017 0% 22% 22%

% da Remuneração

Total Anual

(R$ mil)

Conselho de

Administraçã

o

Diretoria

Estatutária Total

2016 0% 13% 13%

% da Remuneração

Total Anual

(R$ mil)

Conselho de

Administraç

ão

Diretoria

Estatutária Total

2015 0% 25% 25%

PÁGINA: 294 de 390


13.14 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal, agrupados porórgão, recebida por qualquer razão que não a função que ocupam

Dois membros do Conselho de Administração atuavam até o ano de 2016, como diretores de uma das

controladas e apresentam estes valores de remuneração. Em 2017 não há mais membro que recebam por

controladas.

Remuneração N.º de

Membros

Remuneração como

membros do

Conselho de

Administração

Remuneração como

Diretores da

Controlada

Total

(R$ mil)

2017 0 0 0 0


Membros

Remuneração como

membros do

Conselho de

Administração

Remuneração como

Diretores da

Controlada

Total

(R$ mil)

2016 2 394.080 129.760 523.840


Membros

Remuneração como

membros do

Conselho de

Administração

Remuneração como

Diretores da

Controlada

Total

(R$ mil)

2015 2 390.720,00 385.920 776.640

PÁGINA: 295 de 390


13.15 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal reconhecida no resultado de

controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de controladas do emissor

Não houve.

PÁGINA: 296 de 390



Não existem outras informações relevantes sobre este item “13”, além das divulgadas acima.

PÁGINA: 297 de 390


14.1 - Descrição dos recursos humanos

a. número de empregados (total, por grupos com base na atividade desempenhada e por localização geográfica)

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017

Localização geográfica Atividade Número de empregados Total sem "operações"

(modelo antigo)*

São Paulo

Administração 261

Negócios 108

Operação 686

Construção 61

Total - SP 1.116 430

Rio de Janeiro

Administração 59

Negócios 51

Operação 345

Construção 28

Total - RJ 483 138

Sul

Administração 52

Negócios 33

Operação 549

Construção 26

Total - Sul 660 111

Norte

Administração 36

Negócios 11

Operação 219

Construção 2

Total - Norte 268 49

Nordeste

Administração 7

Negócios 0

Operação 85

Construção 0

Total - NE 92 7

Centro-Oeste

Administração 1

Negócios 0

Operação 0

Construção 0

PÁGINA: 298 de 390



Total - CO 1 1

Vitória

Administração 4

Negócios 0

Operação 32

Construção 0

Total - ES 36 4

TOTAL 2.656 740

Administração 420

Negócios 203

Operação 1.916

Construção 117

PÁGINA: 299 de 390




Localização geográfica Atividade Número de empregados

São Paulo

Administração 324

Negócios 117

Operação 950

Construção 68

Total - SP 1.459

Rio de Janeiro

Administração 69

Negócios 61

Operação 992

Construção 38

Total - RJ 1.160

Sul

Administração 65

Negócios 40

Operação 670

Construção 34

Total - Sul 809

Norte

Administração 39

Negócios 17

Operação 512

Construção 4

Total - Norte 572

Nordeste

Administração 8

Negócios 3

Operação 97

Construção 0

Total - NE 108

Centro-Oeste

Administração 1

Negócios 1

Operação 0

Construção 0

Total - CO 2

Vitória Administração 4

Negócios 0

PÁGINA: 300 de 390



Operação 14

Construção 0

Total - ES 18

TOTAL 4.128

Administração 510

Negócios 239

Operação 3.235

Construção 144

PÁGINA: 301 de 390




Total sem "operações" (modelo antigo)* Localização geográfica Atividade Número de empregados

São Paulo

Administração 320

Negócios 130

Operação 1.157

Construção 70

Total - SP 1.677 520

Rio de Janeiro

Administração 68

Negócios 60

Operação 1.201

Construção 41

Total - RJ 1.370 169

Sul

Administração 89

Negócios 41

Operação 787

Construção 36

Total - Sul 953 166

Norte

Administração 51

Negócios 17

Operação 1.526

Construção 14

Total - Norte 1.608 82

Nordeste

Administração 25

Negócios 8

Operação 133

Construção 1

Total - NE 167 34

Centro-Oeste

Administração 6

Negócios 2

Operação 3

Construção 0

Total - CO 11 8


Negócios 0

PÁGINA: 302 de 390



Operação 18

Construção 0

Total - ES 23 5

TOTAL 5.809 984

Administração 564

Negócios 258

Operação 4.825

Construção 162

* O total de funcionários nos formulários anteriores não contabilizava a linha "operação", composta pelos funcionários que estão em nossos canteiros de obra e são contratados pela Cyrela, que agora passa a ser divulgada no Formulário de Referência.

PÁGINA: 303 de 390



b. número de terceirizados (total, por grupos com base na atividade desempenhada e por localização geográfica)


Localização geográfica

Atividade

Número de terceirizados

Total por localização geográfica

São Paulo Administração 31

1.616 Negócios 2 Construção 1.583

Rio de Janeiro Administração 29


Sul

Administração 4

387 Negócios 4

Construção 379

Norte Administração 18

31 Negócios - Construção 13

Nordeste Administração 8

8 Negócios - Construção -

Centro-Oeste Administração -

- Negócios - Construção -


102 Negócios 0 Construção 98

TOTAL 3.177 Administração 94 Negócios 6 Construção 3.077

PÁGINA: 304 de 390





Atividade







Sul

Administração 2

802 Negócios 0

Construção 800





Centro-Oeste Administração -


Vitória Administração -



PÁGINA: 305 de 390





Atividade







Sul

Administração 6

1.004 Negócios 2

Construção 996





Centro-Oeste Administração 3

3 Negócios - Construção -

Vitória Administração -



PÁGINA: 306 de 390



c. índice de rotatividade

2013 2014 2015 2016 (*) 2017

34,67% 33,46% 33,33% 62,14% 63,25%

Nosso índice de rotatividade é calculado da seguinte maneira: ADMITIDOS + DESLIGADOS ( __________________________ X 100 ) / QUADRO DE FUNCIONARIOS 2 2017 801 + 2.559

( __________________________ X 100 ) / 2.656 = 63,25% 2 (*) Considerando, a partir de 2016, rotatividade nos canteiros de obra.

PÁGINA: 307 de 390


14.2 - Alterações relevantes - Recursos humanos

SP - 097757-00149 - 4762116v1

Ao longo do ano de 2017, visando maximizar a rentabilidade oferecida ao acionista, a Companhia realizou ajustes em

sua estrutura, reduzindo seu quadro de funcionários e otimizando processos internos em busca de níveis de

produtividade mais elevados.

PÁGINA: 308 de 390


14.3 - Descrição da política de remuneração dos empregados

a. Política de salários e remuneração variável A política de remuneração praticada pela Companhia tem como objetivo atrair e reter profissionais diferenciados de mercado, contribuindo para o crescimento e perpetuidade da empresa. A política de remuneração é estabelecida baseada nas melhores práticas de mercado obtidas por pesquisas periódicas, alinhando os interesses dos executivos em questão e dos acionistas da Companhia. A existência da prática de remuneração variável permite o compartilhamento do risco e do resultado da Companhia com seus colaboradores, característica de uma política transparente e voltada para o alcance de resultados duradouros. O objetivo da remuneração variável de curto prazo é recompensar o resultado do ano, primeiramente, se as metas da empresa forem alcançadas, e, se as metas de departamento estipuladas para o período também tiverem sido alcançadas. Da mesma forma, a remuneração variável de longo prazo, baseada em ações, visa recompensar o resultado alcançado (entre 3 e 5 anos) e a retenção do executivo. Esta política visa alinhar os interesses dos executivos com aqueles dos acionistas. É importante ressaltar que a Cyrela possui um Comitê de Pessoas que analisa a estratégia de remuneração fixa e variável a ser adotada, os modelos de Stock Options e as indicações de beneficiários, para serem aprovados posteriormente pelo Conselho de Administração. Os valores de remuneração pagos pela Companhia aos seus administradores e empregados são comparados com o mercado, por meio de pesquisas realizadas por consultorias externas especializadas, de forma que se possa aferir a sua competitividade e eventualmente avaliar a necessidade de se realizar reajuste em algum dos componentes da remuneração. A Cyrela adota um modelo de composição da remuneração que concentra uma parcela significativa da remuneração total nos componentes variáveis (tanto de curto como de longo prazo), o que é parte de sua política de compartilhar o risco e o resultado com seus principais executivos.

b. Política de benefícios Os benefícios proporcionados aos nossos empregados de escritório e obra (mensalistas) são refeições, seguro de vida, seguro-saúde e plano odontológico, vale transporte e treinamento. Os operacionais das obras possuem os mesmos benefícios, exceto o plano médico que, em sua maioria, está vinculado ao sindicato. Além disso, a Companhia cumpre o que é definido em convenção coletiva de trabalho e legislação vigente. c. Características dos planos de remuneração baseados em ações dos empregados não-administradores Oferecemos cinco planos de opção de compra de nossas ações aos quais nossos empregados são elegíveis, nos seguintes termos:

O Plano de Opção II (Plano 2006) foi aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28 de abril de 2006. Esse plano é destinado para administradores, empregados, ou pessoas naturais que prestem serviços à Cyrela ou à sociedade sob seu controle. Plano encerrado em 2014 (Prazo de 8 anos). O Plano de Opção III “Cyrela em Ação” 2007 (Plano 2007) foi aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de abril de 2007, sendo referendados os termos e condições aprovados pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 20 de março de 2007. Esse plano destina-se a todos os administradores, empregados e prestadores de serviços que fazem jus ao recebimento de bônus anual e que não tenham como componente de sua remuneração comissões direta ou indiretamente ligadas à venda ou compra de ativos para a Companhia. Plano encerrado em 2017 (Prazo de 10 anos). O Plano IV “Plano Executivo” 2007 foi aprovado em 08 de outubro de 2007 em Assembleia Geral Extraordinária, sendo referendados os termos e condições aprovados pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 19 de

PÁGINA: 309 de 390


14.3 - Descrição da política de remuneração dos empregados

setembro de 2007. Esse plano é destinado a prestadores de serviços e executivos chave selecionado por um comitê de executivos, indicados pela Diretoria e aprovados pelo Diretor Presidente, responsável pela administração do Plano. Plano encerrado em 2015 (Prazo 8 anos). O Plano 2008 foi aprovado conforme deliberação em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29 de abril de 2008, o qual havia sido aprovado anteriormente em Reunião do Conselho de Administração realizada em 10 de abril de 2008. Esse plano é destinado a todos os administradores, empregados e prestadores de serviços que fazem jus ao recebimento de bônus anual e que não tenham como componente de sua remuneração comissões direta ou indiretamente ligadas à venda ou compra de ativos para a Companhia. O plano se encerrará no ano de 2018 (Prazo de 10 anos). O Plano 2011 foi aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 11/08/2011. O plano é destinado a administradores, empregados em posição de comando e prestadores de serviço da Companhia ou outras sociedades sob o seu controle. O plano se encerrará em 2016 (Prazo de 5 anos). O Plano 2012 foi aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 11/08/2011, alterado pela Assembleia Geral Extraordinária em 27/04/2012. O plano é destinado a administradores, empregados em posição de comando e prestadores de serviço da Companhia ou outras sociedades sob o seu controle. O plano se encerrou em 2017 (Prazo de 5 anos). As opções de ações deverão ser exercidas pelo beneficiário conforme prazos estipulados em cada um dos contratos de outorga de opções de ações, que observam as regras de cada um dos planos (os períodos de vesting), sendo que sempre serão observados eventuais períodos de restrição aos quais a Companhia está sujeita por ser uma companhia aberta. A tabela do item 13.4 (a.1), contem o resumo de cada plano de opção administrado pelo Conselho de Administração e Diretoria Executiva.

PÁGINA: 310 de 390


14.4 - Descrição das relações entre o emissor e sindicatos

A maioria dos empregados da Companhia é filiada ao Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Construção Civil

de São Paulo (SINTRACON). O Sindicato da Indústria da Construção Civil de Grandes Estruturas no Estado de São

Paulo – Sinduscon – SP negocia anualmente com o SINTRACON convenções coletivas de trabalho aplicáveis aos

empregados da Companhia.

PÁGINA: 311 de 390




PÁGINA: 312 de 390


72.116.353/0001-62 Brasileira-RJ Não Não 31/07/2018

Dynamo

37.613.996 9,410000% 0 0,000000% 37.613.996 9,410000%

Não

Sim Sim 30/12/2006

Eirenor S/A

21.900.008 5,480000% 0 0,000000% 21.900.008 5,480000%

Não

Não

7.502.400 1,876000% 0 0,000000% 7.502.400 1,876000%

Sim Sim 30/12/2006

EH Capital Management

223.974.298-45 Sim Sim 01/04/2011

Susette Horn

2 0,001000% 0 0,000000% 2 0,001000%

Não

004.812.978-04 Brasileira-SP Sim Sim 31/07/2018

Elie Horn

90.669.332 22,682000% 0 0,000000% 90.669.332 22,682000%

Não

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Acionista

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

Detalhamento por classes de ações (Unidades)

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

PÁGINA: 313 de 390


TOTAL

399.742.799 100,000000% 0 0,000000% 399.742.799 100,000000%

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração: 30/06/2018

15.585.694 3,900000% 0 0,000000% 15.585.694 3,900000%

OUTROS

220.494.084 55,156000% 0 0,000000% 220.494.084 55,156000%

5.977.283 1,495000% 0 0,000000% 5.977.283 1,495000%

Rogerio Jonas Zylbersztajn

625.843.407-04 Brasileiro-RJ Sim Sim 13/10/2010

Não


Acionista




Detalhamento por classes de ações (Unidades)


PÁGINA: 314 de 390


TOTAL

7.502.400 100,000000 0 0,000000 7.502.400 100,000000

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

OUTROS

TOTAL 0 0.000000

004.812.978-04 Brasileira-SP Não Sim 01/04/2011

Elie Horn

Não


7.502.400 100,000000 0 0,000000 7.502.400 100,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

EH Capital Management

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA




Detalhamento de ações (Unidades)


PÁGINA: 315 de 390


TOTAL

21.900.008 100,000000 0 0,000000 21.900.008 100,000000

TOTAL 0 0.000000

Não

004.812.978-04 Brasileira-SP Não Sim 01/04/2011


21.900.008 100,000000 0 0,000000 21.900.008 100,000000

Elie Horn

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Eirenor S/A

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA




Detalhamento de ações (Unidades)


PÁGINA: 316 de 390


Preferencial Classe A 0 0,000000%

Total 255.196.489 63,840172%

Ações em circulação correspondente a todas ações do emissor com exceção das de titularidade do controlador, das pessoas a ele vinculadas, dos administradores do emissor e das ações mantdas em tesouraria

Quantidade preferenciais (Unidades) 0 0,000000%

Quantidade ordinárias (Unidades) 255.196.489 63,840172%

Ações em Circulação

Quantidade acionistas pessoa física (Unidades)

6.001

Data da última assembleia / Data da última alteração

27/04/2018

Quantidade acionistas pessoa jurídica (Unidades)

758

Quantidade investidores institucionais (Unidades)

371

15.3 - Distribuição de capital

PÁGINA: 317 de 390


15.4 - Organograma dos acionistas e do grupo econômico

(i) Árvore com base nas informações de 31/12/2017

Sociedades Consolidadas Sociedades com controle compartilhado ou coligadaAbaporu Partipações S.A Access Consultoria Imobiliários Ltda Abc Ii De Investimento Imobiliária Ltda Acropole Incorporadora LtdaAbc Realty De Investimento Imobiliária Ltda Agin Vergueiro Empreendimentos Imobiliários Spe LtdaAbdo Empreendimentos Imobiliários Ltda Agra Cyrela Spe LtdaAdiel Empreendimentos Imobiliários Ltda Ak 19 - Empreendimentos E Participações LtdaAgcc Empreendimentos Imobiliários Ltda Alabama Empreendimentos Imobiliários LtdaAgcc Empreendimentos Imobiliários Ltda Aldeia Da Colina Empreendimentos Imobiliários Spe LtdaAlexandria Empreendimentos Imobiliários Ltda Alpen Haus Desenvolvimento Imobiliária S/AAlia Consultoria Imobiliaria Ltda Alpen Haus Negocios Imobiliária S/AAndaluzia Empreendimentos Imobiliários Ltda Alphaville Nova Esplanada 3 Empreendimentos LtdaAndorra Empreendimentos Imobiliários Ltda Api Spe35 Planejamento E Desenvolvimento LtdaAngra Dos Reis Empreendimentos Imobiliários Ltda Arizona Investimento Imobiliária LtdaAtlantida Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda Austria Incorporadora LtdaAustralia Empreendimentos Imobiliários Ltda Autentico Vila Carrao Empreendimentos Imobiliários Spe LtdaB R Servicos E Investimento Bahamas Ltd Bello Villarinho Empreendimentos Imobiliários LtdaBarao De Miracema Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda Bhutan Empreendimentos Imobiliários LtdaBatel Empreendimentos Imobiliários Ltda Bni Cury Guarapiranga Desenvolvimento Imobiliários LtdaBelgica Empreendimentos Imobiliários Ltda Brigadeiro Galvao Empreendimentos Imobiliários Spe LtdaBetabens Administração De Bens Ltda C.E.A. Empreendimentos Imobiliários Spe LtdaBoa Vista Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda Cabo Frio Incorporadora LtdaBrazil Realty - Companhia Securitizadora De Créditos Imobiliários Caiobas Empreendimentos Imobiliários Spe LtdaBrc Administração E Participação Ltda Camargo Correa Cyrela Empreendimentos Imobiliários Spe LtdaBretanha Empreendimentos Imobiliários Ltda Capri Incorporações Spe LtdaCacapava Empreitada De Lavor Ltda Carcavelos Empreendimentos Imobiliários LtdaCalafete Investimento Imobiliários Ltda Carlos Petit Empreendimentos Imobiliários Ltda Campos Sales Empreendimentos Imobiliários Ltda Cbr 011 Empreendimentos Imobiliários LtdaCaninde De Investimento Imobiliária Ltda Cbr 051 Empreendimentos Imobiliários LtdaCanoa Quebrada Empreendimentos Imobiliários Ltda Ccisa 01 Incorporadora LtdaCarapa Empreendimentos Imobiliários S/A Ccisa 02 Incorporadora LtdaCarlos Gomes Square Empreendimentos Imobiliários Ltda Ccisa 03 Incorporadora LtdaCbr 002 Empreendimentos Imobiliários Ltda Ccisa 04 Incorporadora LtdaCbr 008 Empreendimentos Imobiliários Ltda Ccisa 05 Incorporadora LtdaCbr 013 Empreendimentos Imobiliários Ltda Ccisa 06 Incorporadora LtdaCbr 014 Empreendimentos Imobiliários Ltda Ccisa 07 Incorporadora LtdaCbr 015 Empreendimentos Imobiliários Ltda Ccisa 08 Incorporadora LtdaCbr 016 Empreendimentos Imobiliários Ltda Ccisa 09 Incorporadora LtdaCbr 017 Empreendimentos Imobiliários Ltda Ccisa 10 Incorporadora LtdaCbr 018 Empreendimentos Imobiliários Ltda Ccisa11 Incorporadora LtdaCbr 019 Empreendimentos Imobiliários Ltda Ccisa12 Incorporadora LtdaCbr 021 Empreendimentos Imobiliários Ltda Ccisa13 Incorporadora LtdaCbr 024 Empreendimentos Imobiliários Ltda Ccisa14 Incorporadora LtdaCbr 025 Empreendimentos Imobiliários Ltda Ccisa15 Incorporadora LtdaCbr 026 Empreendimentos Imobiliários Ltda Ccisa16 Incorporadora LtdaCbr 027 Empreendimentos Imobiliários Ltda Ccisa17 Incorporadora LtdaCbr 028 Empreendimentos Imobiliários Ltda Ccisa18 Incorporadora LtdaCbr 029 Empreendimentos Imobiliários Ltda Ccisa19 Incorporadora LtdaCbr 030 Empreendimentos Imobiliários Ltda Ccisa20 Incorporadora LtdaCbr 031 Empreendimentos Imobiliários Ltda Ccisa21 Incorporadora LtdaCbr 033 Empreendimentos Imobiliários Ltda Ccisa22 Incorporadora LtdaCbr 034 Empreendimentos Imobiliários Ltda Ccisa23 Incorporadora LtdaCbr 036 Empreendimentos Imobiliários Ltda Ccisa24 Incorporadora LtdaCbr 037 Empreendimentos Imobiliários Ltda Ccisa25 Incorporadora LtdaCbr 040 Empreendimentos Imobiliários Ltda Ccisa26 Incorporadora LtdaCbr 042 Empreendimentos Imobiliários Ltda Ccisa27 Incorporadora LtdaCbr 043 Empreendimentos Imobiliários Ltda Ccisa28 Incorporadora LtdaCbr 044 Empreendimentos Imobiliários Ltda. Ccisa29 Incorporadora LtdaCbr 045 Empreendimentos Imobiliários Ltda Ccisa30 Incorporadora LtdaCbr 046 Empreendimentos Imobiliários Ltda Ccisa31 Incorporadora LtdaCbr 047 Empreendimentos Imobiliários Ltda Ccisa32 Incorporadora LtdaCbr 048 Empreendimentos Imobiliários Ltda Ccisa33 Incorporadora LtdaCbr 049 Empreendimentos Imobiliários Ltda Ccisa34 Incorporadora LtdaCbr 050 Empreendimentos Imobiliários Ltda Ccisa35 Incorporadora LtdaCbr Assessoria E Consultoria Imobiliária Ltda Ccisa36 Incorporadora LtdaCentury De Investimento Imobiliária Ltda Ccisa37 Incorporadora LtdaChapeuzinho Vermelho Ltda Ccisa38 Incorporadora LtdaChiachiaretta Empreendimentos Imobiliários Ltda Ccisa39 Incorporadora LtdaCorsega Empreendimentos Imobiliários Ltda Ccisa40 Incorporadora LtdaCotia Empreendimentos Imobiliários Ltda Ccisa41 Incorporadora LtdaCountry De Investimento Imobiliária Ltda Ccisa42 Incorporadora LtdaCurupaiti Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda Ccisa43 Incorporadora LtdaCybra De Investimento Imobiliária Ltda Ccisa44 Incorporadora LtdaCyma 01 Empreendimentos Imobiliários Ltda Ccisa45 Incorporadora LtdaCyma 02 Empreendimentos Imobiliários Ltda Ccisa46 Incorporadora LtdaCyma 03 Empreendimentos Imobiliários Ltda Ccisa47 Incorporadora LtdaCyma Desenvolvimento Imobiliário Ltda Ccisa48 Incorporadora LtdaCyma Desenvolvimento Imobiliário S/A Ccisa49 Incorporadora LtdaCyrela Aconcagua Empreendimentos Imobiliários Ltda Cedro Consultoria Imobiliários LtdaCyrela Alasca Empreendimentos Imobiliários Ltda Chillan Investimentos Imobiliários LtdaCyrela Anis Empreendimentos Imobiliários Ltda Chl Lxxviii Incorporações LtdaCyrela Asteca Empreendimentos Imobiliários Ltda Cipasa Santa Maria Empreendimentos Imobiliários S/ACyrela Bahia Empreendimentos Imobiliários Ltda Costa Maggiore Empreendimentos Imobiliários LtdaCyrela Begonia Empreendimentos Imobiliária Ltda Cupertino Empreendimentos Imobiliários LtdaCyrela Belgrado Empreendimentos Imobiliários Ltda Cury Construtora E Incorporadora S/ACyrela Bentevi Empreendimentos Imobiliária Ltda Cyrela Commercial Properties S/A Empreendimentos E ParticipaçõesCyrela Boraceia Empreendimentos Imobiliários Ltda Cyrela Gafisa Spe LtdaCyrela Bracy De Investimento Imobiliária Ltda Cyrela Japao Empreendimentos Imobiliários Spe LtdaCyrela Braga Empreendimentos Imobiliários Ltda Cyrela Mac Everest Empreendimentos Imobiliários Spe LtdaCyrela Brazil Realty Rjz Empreendimentos Imobiliária Ltda Cyrela Mac Monterey Empreendimentos Imobiliários Spe LtdaCyrela Brazil Realty S.A Empreendimentos Participações Cyrela Magik Tecnisa Empreendimentos Imobiliária Spe LtdaCyrela Canarios Empreendimentos Imobiliários Ltda Cyrela Milao Empreendimentos Imobiliários S/ACyrela Castilha Empreendimentos Imobiliários Ltda Cyrela Minas Empreendimentos Imobiliários Spe LtdaCyrela Ccp Canela Empreendimentos Imobiliários Ltda Cyrela Oceania Empreendimentos Imobiliários LtdaCyrela Ccp Tururin Empreendimentos Imobiliários Ltda Cyrela Piemonte Empreendimentos Imobiliários LtdaCyrela Chavin Empreendimentos Imobiliários Ltda Cyrela Tecnisa Agin Empreendimentos Imobiliários Spe LtdaCyrela Chile Empreendimentos Imobiliários Ltda Cyrela Tecnisa De Investimento Imobiliária LtdaCyrela China Empreendimentos Imobiliários Ltda Cyrela Tennessee Empreendimentos Imobiliários S/A

Cyrela Brazil Realty S.A. Empreend e Partipações (i )

PÁGINA: 318 de 390




Cyrela Classic De Investimento Imobiliária Spe Ltda Cyrsa S/ACyrela Comercial Imobiliária Ltda Dalaveca Incorporadora LtdaCyrela Construtora Ltda Dalia Empreendimentos Imobiliários LtdaCyrela Consultoria Imobiliária E Representações Ltda Decor Paraiso Empreendimentos Imobiliários LtdaCyrela Cordoba Empreendimentos Imobiliários Ltda Dover Empreendimentos Imobiliários LtdaCyrela Costa Rica Empreendimentos Imobiliários Ltda Elbrus Empreendimento Imobiliária LtdaCyrela Cristal Empreendimentos Imobiliários Ltda Emmerin Incorporações LtdaCyrela Cuzco Empreendimentos Imobiliários Ltda Europa Brasil Empreendimentos Imobiliários Spe LtdaCyrela Df 01 Empreendimentos Imobiliários Ltda Evidence Cyrela LtdaCyrela Diamante Empreendimentos Imobiliários Ltda Fazenda Sao Joao Empreendimentos Imobiliários Spe LtdaCyrela Dinamarca Empreendimentos Imobiliários Ltda Forest Hill De Investimento Imobiliária LtdaCyrela Dinamica De Investimento Imobiliária Ltda Forest Ville Incorporações LtdaCyrela E Rodobens Urbanismo - Empreendimentos Imobiliários Ltda Galeria Boulevard Desenvolvimentos Imobiliários S/ACyrela Empreendimentos Imobiliários Comercial Importadora E Exportadora Ltda Galeria Boulevard Negocios Imobiliários S/ACyrela Esmeralda Empreendimentos Imobiliários Ltda Girassol - Vila Madalena Empreendimentos Imobiliários S/ACyrela Europa Empreendimentos Imobiliários Ltda Gliese Incorporadora LtdaCyrela Extrema Empreendimentos Imobiliários Ltda Gran Via Incorporadora LtdaCyrela Fibra N.A. Empreendimentos Imobiliários Ltda Grand Life Botafogo Empreendimentos Imobiliários Spe LtdaCyrela Genova Empreendimentos Imobiliários Ltda Guaruba Empreendimentos Imobiliários Spe LtdaCyrela Gerbera Empreendimentos Imobiliários Ltda Hesa 20 Investimentos Imobiliários LtdaCyrela Greenfield De Investimento Imobiliária Ltda Horto Do Sol Incorporações LtdaCyrela Grenwood De Investimento Imobiliária Ltda Imperio Da Franca Incorporações LtdaCyrela Guarani Empreendimentos Imobiliários Ltda Imperio Do Ocidente Incorporações LtdaCyrela Holanda Empreendimentos Imobiliários Ltda Imperio Romano Incorporações LtdaCyrela Iberia Empreendimentos Imobiliários Ltda Ipanema Investimentos Imobiliários LtdaCyrela Imobiliária Ltda Jacira Reis Empreendimentos Imobiliários LtdaCyrela Índico Empreendimentos Imobiliários Ltda Jaguariuna Empreendimentos Imobiliários LtdaCyrela Indonesia Empreendimentos Imobiliários Ltda Jardim Sul Incorporações LtdaCyrela Investimentos E Participações Ltda Kilimanjaro Empreendimentos Imobiliários LtdaCyrela Ipanema Empreendimentos Imobiliária Ltda Lamballe Incorporadora LtdaCyrela Jamaica Empreendimentos Imobiliários Ltda Lao Empreendimentos Imobiliários LtdaCyrela Jasmim Ltda Living Botucatu Empreendimentos Imobiliários LtdaCyrela Jcpm Empreendimento Imobiliário Spe S A Living Jatoba Empreendimentos Imobiliária LtdaCyrela Lakewood Empreendimentos Imobiliários Ltda Living Talara Empreendimentos Imobiliários LtdaCyrela Lambari Empreendimentos Imobiliários Ltda Luar Do Paraiso Incorporações LtdaCyrela Mac Amazonas Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda Lucio Brazil Real Estate S/ACyrela Magik California Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda Mac 11 De Junho Empreendimentos Imobiliários LtdaCyrela Magik Monaco Empreendimentos Imobiliários Ltda Mac Aclimação Empreendimentos Imobiliários LtdaCyrela Magiklz Campinas 01 Empreendimentos Imobiliários Ltda Mac Aconcagua Empreendimentos Imobiliários LtdaCyrela Magiklz Oiticica Empreendimentos Imobiliários Ltda Mac Arizona Empreendimentos Imobiliários LtdaCyrela Maguari Empreendimentos Imobiliários Ltda Mac Atari 72 Empreendimentos Imobiliários LtdaCyrela Maia Empreendimentos Imobiliários Ltda Mac Australia Empreendimentos Imobiliários LtdaCyrela Malasia Empreendimentos Imobiliários Ltda Mac Barcelona Empreendimentos Imobiliários LtdaCyrela Malibu Empreendimentos Imobiliários Ltda Mac Brasil Empreendimentos Imobiliários LtdaCyrela Manaus Empreendimentos Imobiliários Ltda Mac Celular 73 Empreendimentos Imobiliários LtdaCyrela Maresias Empreendimentos Imobiliários Ltda Mac Chile Empreendimentos Imobiliários LtdaCyrela Mexico Empreendimentos Imobiliários Ltda Mac Concorde 69 Empreendimentos Imobiliários LtdaCyrela Moinho Empreendimentos Imobiliários Ltda Mac Construção Civil LtdaCyrela Montblanc Empreendimentos Imobiliários S.A Mac Construtora LtdaCyrela Montijo Empreendimentos Imobiliários Ltda Mac Continental Empreendimentos Imobiliários LtdaCyrela Monza Empreendimentos Imobiliários Ltda Mac Cyrela Equador Empreendimentos Imobiliários LtdaCyrela Nazca Empreendimentos Imobiliários Ltda Mac Cyrela Manay Empreendimentos Imobiliários LtdaCyrela Niss Empreendimentos Imobiliários Ltda Mac Dinamarca Empreendimentos Imobiliários LtdaCyrela Nordeste Empreendimentos Imobiliários Ltda Mac Empreendimentos Imobiliários Ltda - Scp InvestimentosCyrela Normandia Empreendimentos Imobiliários Ltda Mac Empreendimentos Imobiliários LtdaCyrela Pacifico Empreendimentos Imobiliários S/A Mac Espanha Empreendimentos Imobiliários LtdaCyrela Palermo Empreendimentos Imobiliários Ltda Mac Hendrix 70 Empreendimentos Imobiliários LtdaCyrela Pamplona Empreendimentos Imobiliários Ltda Mac Holanda Empreendimentos Imobiliários LtdaCyrela Parana Empreendimentos Imobiliários Ltda Mac Intel 71 Empreendimentos Imobiliários LtdaCyrela Paris Empreendimentos Imobiliários Ltda Mac Investimentos E Participações LtdaCyrela Particip E Empreendimentos Imobiliários Ltda Mac Irlanda Empreendimentos Imobiliários LtdaCyrela Perola Empreendimentos Imobiliária Ltda Mac Italia Empreendimentos Imobiliários LtdaCyrela Piracema Empreendimentos Imobiliários Ltda Mac Java Empreendimentos Imobiliários LtdaCyrela Polinesia Empreendimentos Imobiliários Ltda Mac Londres Empreendimentos Imobiliários LtdaCyrela Pompeia Empreendimentos Imobiliários Ltda Mac Luna Empreendimentos Imobiliários LtdaCyrela Porto Velho Empreendimentos Imobiliários Ltda Mac Madri Empreendimentos Imobiliários LtdaCyrela Portugal Empreendimentos Imobiliários Ltda Mac Massachusetts Empreendimentos Imobiliários LtdaCyrela Puglia Empreendimentos Imobiliários Ltda Mac Mexico Empreendimentos Imobiliários LtdaCyrela Queiroz Galvão Terra Encantada Empreendimentos Imobiliários Ltda Mac Miami Empreendimentos Imobiliários LtdaCyrela Recife Empreendimentos Imobiliários Ltda Mac Milao Empreendimentos Imobiliários LtdaCyrela Rjz Construtora E Empreendimentos Imobiliários Ltda Mac Monaco Empreendimentos Imobiliários LtdaCyrela Rjz Empreendimentos Imobiliários Ltda Mac Nova York Empreendimentos Imobiliários LtdaCyrela Rjz Gulf Empreendimentos Imobiliários Ltda Mac Nova Zelandia Empreendimentos Imobiliários LtdaCyrela Rjz Jcgontijo Empreendimentos Imobiliária Ltda Mac Otacilio Empreendimentos Imobiliários LtdaCyrela Roraima Empreendimentos Imobiliários Ltda Mac Paris Empreendimentos Imobiliários LtdaCyrela Safira Empreendimentos Imobiliários Ltda Mac Portugal Empreendimentos Imobiliários LtdaCyrela Sanset De Investimento Imobiliária Spe Ltda Mac Ranger-7 Empreendimentos Imobiliários LtdaCyrela Sao Paulo Empreendimentos Imobiliários Ltda Mac Rio Das Pedras Empreendimentos Imobiliários LtdaCyrela Sintra Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda Mac Roma Empreendimentos Imobiliários LtdaCyrela Somerset De Investimentos Imobiliários Ltda Mac Santiago Empreendimentos Imobiliários LtdaCyrela Suecia Empreendimentos Imobiliários Ltda Mac Souza Barros Empreendimentos Imobiliários LtdaCyrela Sul 001 Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda Mac Texas Empreendimentos Imobiliários LtdaCyrela Sul 002 Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda Mac Uruguai Empreendimentos Imobiliários LtdaCyrela Sul 003 Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda Mac Veneza Empreendimentos Imobiliária LtdaCyrela Sul 004 Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda Mac Zond-6 Empreendimentos Imobiliários LtdaCyrela Sul 005 Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda Madagascar Incorporações Spe LtdaCyrela Sul 006 Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda Magnum Investimento Imobiliária LtdaCyrela Sul 007 Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda Manilha Incorporadora LtdaCyrela Sul 008 Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda Mãos Dadas Empreendimentos Imobiliários S/ACyrela Sul 009 Empreendimentos Imobiliários Ltda Marques De Itu Spe Empreendimentos Imobiliários LtdaCyrela Sul 010 Empreendimentos Imobiliários Ltda Mdr Serviços De Cobrança LtdaCyrela Sul 011 Empreendimentos Imobiliários Ltda Megc Empreendimentos Imobiliários LtdaCyrela Sul 012 Empreendimentos Imobiliários Ltda Merito Empreendimentos Imobiliários Spe LtdaCyrela Sul 013 Empreendimentos Imobiliários Ltda Mestre Alvaro Empreendimentos Imobiliários LtdaCyrela Sul 014 Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda Mnr6 Empreendimentos Imobiliários S/ACyrela Sul 016 Empreendimentos Imobiliários Ltda Moinho Velho Empreendimentos Imobiliários Spe LtdaCyrela Sul 017 Empreendimentos Imobiliários Ltda Monterey Incorporações Spe LtdaCyrela Sul Construtora Ltda Moron Investimentos Imobiliários LtdaCyrela Sul Desenvolvedora Urbana Spe Ltda Nova Delhi Incorporações Spe LtdaCyrela Sul Parana 003 Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda Nova Vila Guilherme Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda


PÁGINA: 319 de 390




Cyrela Tolteca Empreendimentos Imobiliários Ltda Np Empreendimentos Imobiliários LtdaCyrela Toscana Empreendimentos Imobiliários Ltda Paraba Investimentos E Participações LtdaCyrela Trentino Empreendimentos Imobiliários Ltda Parada Do Sol Incorporações LtdaCyrela Tupiza Empreendimentos Imobiliários Ltda Parque Turiassu Empreendimentos Imobiliários Spe LtdaCyrela Turim Empreendimentos Imobiliários Ltda Plarcon Cyrela Empreendimentos Imobiliários Spe LtdaCyrela Urbanismo 1 - Empreendimentos Imobiliários Ltda Platina Brasil Empreendimentos Imobiliários Spe LtdaCyrela Urbanismo 2 - Empreendimentos Imobiliários Ltda Plaza Del Arte Incorporações LtdaCyrela Urbanismo 3 - Empreendimentos Imobiliários Ltda. Porto Esperanca Incorporações LtdaCyrela Urbanismo 4 - Empreendimentos Imobiliários Ltda Prata Brasil Empreendimentos Imobiliários Spe LtdaCyrela Urbanismo 5 - Empreendimentos Imobiliários Ltda Pre 27 Empreendimentos Imobiliários SpeCyrela Urbanismo 6 - Empreendimentos Imobiliários Ltda Prologis Ccp 9Cyrela Vermont De Investimento Imobiliária Ltda Provincia Incorporações LtdaCyrela Villa Lobos Office Park Empreendimentos Imobiliários Ltda Queiroz Galvao Cy Oklahoma Empreendimentos Imobiliários Spe LtdaCyrela Violeta Empreendimentos Imobiliários Ltda Queiroz Galvao Mac Cyrela Veneza Empreendimentos Imobiliários S/ACyrela Volpago Participações Societárias S/A R023 Ouvires Empreendimentos Participações LtdaCyrela White River Investimento Imobiliária Spe Ltda R033 Vila Ema 3000 Empreendimentos Participações LtdaCyset Empreendimentos Imobiliários Ltda Rail Incorporadora LtdaCyte Magik Empreendimentos Imobiliários Ltda Reserva Casa Grande Empreendimentos Imobiliários LtdaCytec Empreendimentos Imobiliários Ltda Residencial Sao Conrado Empreendimentos Imobiliários LtdaCz6 Empreendimentos Comerciais Ltda Rgc Urbanismo LtdaDgc Agua Verde Ltda Rgc Urbanismo LtdaDgc Anita Garibaldi Ltda Riviera Ponta Negra Empreendimentos Imobiliários Spe LtdaDgc Campo Comprido Ltda Rouxinol Salvador Alende Empreendimentos Imobiliários LtdaDgc Ecoville Dois Ltda Saint Simon Incorporações LtdaDgc João Gualberto Ltda Saira-Sapucaia Empreendimentos Imobiliários LtdaDgc Living Parana Empreendimentos Imobiliários Ltda Salmiana Empreendimentos S/ADgc Map Parana Empreendimentos Imobiliários Ltda Santo Eliseu Empreendimentos Imobiliários LtdaDgc Paulo Gorski Ltda Santo Eliseu Empreendimentos Imobiliários LtdaDgc Pinheirinho Empreendimentos Imobiliários Ltda Savona Empreendimentos Imobiliários Spe LtdaDgc Pugsley Ltda Scp - Balneario Costa Do SolDgc Santa Quiteria Ltda Scp - BaturiteDgc Santa Quiteria Tres Ltda Scp Arruda AlvimDgc Uberaba Ltda Scp Empreendimentos 2012Dgc West Side Ltda Scp Empreendimentos 2013Dona Margarida Ii Empreendimentos Imobiliários Ltda Scp IslaEmporio Jardim Shoppings Centers S.A. Scp Mac ProjetosEstela Borges Empreendimentos Imobiliários S/A Scp Veredas Buritis Fase IiEstrada Rodrigues Caldas Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda Seattle Empreendimentos Imobiliários LtdaFabia Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda Seattle Empreendimentos Imobiliários LtdaFarroupilha Empreendimentos Imobiliários S/A Slk Empreendimentos Imobiliários Spe S/AFernao Dias Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda Sociedade Residencial Gran Bueno LtdaFlamingo Investimento Imobiliária Ltda Spe 131 Brasil Incorporação LtdaFrancisco Leitão Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda Spe Barbacena Empreendimentos Imobiliários S/AFunchal Empreendimentos Imobiliários Ltda Spe Barbacena Empreendimentos Imobiliários S/AGabrielle Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda Spe Brasil Incorporação 11 LtdaGaribaldi Empreendimentos Imobiliários Ltda Spe Brasil Incorporação 17 LtdaGcln Incorporações E Empreendimentos Ltda Spe Brasil Incorporação 20 LtdaGcm Empreendimentos Imobiliários Ltda Spe Brasil Incorporação 28 LtdaGcw Capao Da Canoa Empreendimentos Imobiliários Ltda Spe Brasil Incorporação 29 LtdaGcw Xangri-La Urbanismo Ltda Spe Brasil Incorporação 32 LtdaGlobal Park Residencial Empreendimentos Imobiliários Ltda Spe Brasil Incorporação 59 LtdaGoiania Empreendimentos Imobiliários Ltda Spe Brasil Incorporação 7 LtdaGoldsztein Cyrela Empreendimentos Imobiliários S/A Spe Brasil Incorporação 83 LtdaGoldsztein Cyrela Scp Nh Spe Brasil Incorporação 9 LtdaGv 10 Empreendimentos Imobiliários Ltda Spe Brasil Incorporação 92 LtdaHimalaia Empreendimentos Imobiliários Ltda Spe Brasil Incorporações 2 LtdaHorizons Empreendimentos Imobiliários Ltda Spe Brasil Incorporações 55 LtdaIracema Incorporadora Ltda Spe Chl Cv Incorporações LtdaItaipava Empreitada De Lavor E Engenharia Ltda Spe Faicalville Incorporação 1 LtdaJardim Acropole Empreendimentos Imobiliários Ltda Spe Faiçalville Incorporação 2 LtdaJardim America Incorporadora Spe Ltda Spe Faiçalville Incorporação 3 LtdaJardim Cedro Do Libano Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda Stuhlberger Vila Mariana Spe S/AJardim Leao Empreendimentos Imobiliários Ltda Tamoios Empreendimentos Imobiliários Spe LtdaJardim Loureiro Da Silva Empreendimentos Imobiliários Ltda Tapira Empreendimentos Imobiliários LtdaJardim Real Empreendimentos Imobiliários Ltda Tecnisa S/AKalahari Empreendimentos Imobiliários Ltda Teresopolis Empreendimentos Imobiliários LtdaKoby Administração De Bens Ltda Tibirica Empreendimentos Imobiliários LtdaLavvi Carrão Empreendimentos Imobiliários Ltda Tons Da Villa Empreendimentos Imobiliários LtdaLavvi Empreendimentos Imobiliários Ltda Topazio Brasil Empreendimentos Imobiliários Spe LtdaLavvi Londres Empreendimentos Imobiliários Ltda Vicente Lima Cleto Incorporações LtdaLavvi Paris Empreendimentos Imobiliários Ltda Viena Incorporações Spe LtdaLavvi Scp Moche Villa Real Incorporações LtdaLc Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda Vivere Franca Empreendimentos Imobiliários LtdaLicy Empreendimentos Imobiliários S/A Vivere Japao Empreendimentos Imobiliários LtdaLiving 001 Empreendimentos Imobiliários LtdaLiving 006 Empreendimentos Imobiliários LtdaLiving 007 Empreendimentos Imobiliários LtdaLiving 008 Empreendimentos Imobiliários LtdaLiving 010 Empreendimentos Imobiliários LtdaLiving 011 Empreendimentos Imobiliários LtdaLiving Abaete Empreendimentos Imobiliários LtdaLiving Afenas Empreendimentos Imobiliários LtdaLiving Amoreira Empreendimentos Imobiliários LtdaLiving Amparo Empreendimentos Imobiliários LtdaLiving Andino Empreendimentos Imobiliários LtdaLiving Apiai Empreendimentos Imobiliários LtdaLiving Araraquara Empreendimentos Imobiliários LtdaLiving Barbacena Empreendimentos Imobiliários LtdaLiving Batatais Empreendimentos Imobiliários LtdaLiving Betim Empreendimentos Imobiliários LtdaLiving Brotas Empreendimentos Imobiliários LtdaLiving Cabreuva Empreendimentos Imobiliária LtdaLiving Cacoal Empreendimentos Imobiliários LtdaLiving Cambui Empreendimentos Imobiliários LtdaLiving Cantagalo Empreendimentos Imobiliários LtdaLiving Carita Empreendimentos Imobiliários LtdaLiving Cedro Empreendimentos Imobiliários LtdaLiving Cerejeira Empreendimentos Imobiliários LtdaLiving Colombo Empreendimentos Imobiliários LtdaLiving Construtora Ltda


PÁGINA: 320 de 390




Living Empreendimentos Imobiliários S/ALiving Figueira Empreendimentos Imobiliários LtdaLiving Indiana Empreendimentos Imobiliários LtdaLiving Ipe Empreendimentos Imobiliários LtdaLiving Jacaranda Empreendimentos Imobiliários LtdaLiving Loreto Empreendimentos Imobiliários LtdaLiving Martini Empreendimentos Imobiliários LtdaLiving Nazare Empreendimentos Imobiliários LtdaLiving Paineiras Empreendimentos Imobiliários LtdaLiving Panama Empreendimentos Imobiliários LtdaLiving Pessego Empreendimentos Imobiliários LtdaLiving Pirassununga Empreendimentos Imobiliários LtdaLiving Praga Empreendimentos Imobiliários LtdaLiving Provance Empreendimentos Imobiliários LtdaLiving Ravelo Empreendimentos Imobiliários LtdaLiving Ribeirao Empreendimentos Imobiliários LtdaLiving Sabara Empreendimentos Imobiliários LtdaLiving Sabino Empreendimentos Imobiliários LtdaLiving Salazares Empreendimentos Imobiliários LtdaLiving Salinas Empreendimentos Imobiliários LtdaLiving Sul Empreendimentos Imobiliários LtdaLiving Tallinn Empreendimentos Imobiliários LtdaLombok Incorporadora LtdaLorena Empreendimentos Imobiliários Spe LtdaLuanda Empreendimentos Imobiliários LtdaLv Contrução E Empreitada LtdaLyon Empreendimentos Imobiliários LtdaMac Apolo 11 Empreendimentos Imobiliários LtdaMac Apolo 11 Empreendimentos Imobiliários LtdaMac Cyrela Italia Empreendimentos Imobiliários LtdaMac Cyrela Mafra Empreendimentos Imobiliários LtdaMac Pionner-4 Empreendimentos Imobiliários LtdaMadinina Empreendimentos Imobiliários LtdaMadison Propriedades Imobiliárias LtdaMagiklz Cyrela Asturias Empreendimentos Imobiliários Ltda. Maiastra 1 Empreendimentos Imobiliários LtdaMaiastra 2 Empreendimentos Imobiliários LtdaMapua Empreendimentos Imobiliários LtdaMarica Empreendimentos Imobiliários LtdaMatheo Empreendimentos Imobiliários LtdaMesopotamia Empreendimentos Imobiliários Spe S/AMiralta Empreendimentos Imobiliários Spe LtdaNepal Empreendimentos Imobiliários LtdaNilo Empreendimentos Imobiliários LtdaNova Iguacu Empreendimentos Imobiliários LtdaNova Zelandia Empreendimentos Imobiliários LtdaOaxaca Incorporadora LtdaOffice Shopping 2 Empreendimentos LtdaOption De Investimento Imobiliária LtdaPadre Adelino Empreendimentos Imobiliários S/APascal 1777 Empreendimentos Imobiliários Spe LtdaPeniche Empreendimentos Imobiliários LtdaPeru Empreendimentos Imobiliários LtdaPetronio Portela Empreendimentos Imobiliários S/APionner-4 Empreendimentos Imobiliários LtdaPirapitingui Empreendimentos Imobiliários LtdaPitombeira Empreendimentos Imobiliários LtdaPlano & Plano Construções E Participações LtdaPlano & Plano Desenvolvimento Imobiliários LtdaPlano & Vendas Consultoria De Imoveis LtdaPlano Amazonas Empreendimentos Imobiliários LtdaPlano Amoreira Empreendimentos Imobiliários Spe LtdaPlano Angelim Empreendimentos Imobiliários LtdaPlano Araguaia Empreendimentos Imobiliários LtdaPlano Araucaria Empreendimentos Imobiliários LtdaPlano Aroeira Empreendimentos Imobiliários LtdaPlano Cabreuva Empreendimentos Imobiliários LtdaPlano Cambara Empreendimentos Imobiliários LtdaPlano Cambui Empreendimentos Imobiliários LtdaPlano Carvalho Empreendimentos Imobiliários LtdaPlano Castanheira Empreendimentos Imobiliários Spe LtdaPlano Cedro Empreendimentos Imobiliários LtdaPlano Cerejeiras Empreendimentos Imobiliários LtdaPlano Coqueiro Empreendimentos Imobiliários LtdaPlano Danubio Empreendimentos Imobiliários LtdaPlano E Plano Incorporações LtdaPlano Eucalipto Empreendimentos Imobiliários LtdaPlano Figueira Empreendimentos Imobiliários LtdaPlano Flambouyant Empreendimentos Imobiliários LtdaPlano Guapira Empreendimentos Imobiliários LtdaPlano Guarita Empreendimentos Imobiliários LtdaPlano Iguaçu Empreendimentos Imobiliários LtdaPlano Ipe Empreendimentos Imobiliários LtdaPlano Jacaranda Empreendimentos Imobiliários LtdaPlano Jatoba Empreendimentos Imobiliários LtdaPlano Jequitiba Empreendimentos Imobiliários LtdaPlano Laranjeira Empreendimentos Imobiliários LtdaPlano Limeira Empreendimentos Imobiliários LtdaPlano Limoeiro Empreendimentos Imobiliários LtdaPlano Macieira Empreendimentos Imobiliários LtdaPlano Madeira Empreendimentos Imobiliários LtdaPlano Magnolia Empreendimentos Imobiliários LtdaPlano Manaca Empreendimentos Imobiliários LtdaPlano Mangueira Empreendimentos Imobiliários LtdaPlano Mogno Empreendimentos Imobiliários LtdaPlano Palmeiras Empreendimentos Imobiliários LtdaPlano Paraiba Empreendimentos Imobiliários LtdaPlano Peroba Empreendimentos Imobiliários LtdaPlano Pinheiro Empreendimentos Imobiliários LtdaPlano Piracema Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda


PÁGINA: 321 de 390




Plano Pitangueiras Empreendimentos Imobiliários LtdaPlano Pitangui Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda Plano Seringueira Empreendimentos Imobiliários LtdaPlano Solimões Empreendimentos Imobiliários LtdaPlano Tiete Empreendimentos Imobiliários LtdaPlano Tocantins Empreendimentos Imobiliários LtdaPlano Videira Empreendimentos Imobiliários LtdaPlano Xingu Empreendimentos Imobiliários LtdaPotim Empreendimentos Imobiliários LtdaPraca Oiapoque Empreendimentos Imobiliários Spe LtdaPraia Do Forte Empreendimentos Imobiliários LtdaPrime Planejamento Imobiliários LtdaQueiroz Galvao Cyrela Empreendimentos Imobiliária S/ARaimundo Pereira Magalhaes Empreendimentos Imobiliários Spe LtdaRavenna Empreendimentos Imobiliários LtdaRua Do Orfanato Empreendimentos Imobiliários Spe LtdaRua Dos Alpes Empreendimentos Imobiliários LtdaSapucainha Empreendimentos Imobiliários LtdaSaracura - Investimento Imobiliária LtdaScp H.Aidar (Cyrela Begonia)Scp Mac Apolo 11 Empreendimento Imobiliário LtdaScp Mac Apolo 11 Empreendimento Imobiliário LtdaScp Vinson Praça Piratininga Seller Consultoria Imobiliária E Representações LtdaSelling Consultoria Imobiliários E Representações LtdaSevera Incorporações Imobiliária S/ASevilha Empreendimentos Imobiliários LtdaSilva Teles Empreendimentos Imobiliários S.A. Sk Antonio Carlos Empreendimentos Imobiliários LtdaSk Antonio Macedo Empreendimentos Imobiliários Spe LtdaSk Conde De Sarzedas Empreendimentos Imobiliário LtdaSk Edson Empreendimentos Imobiliários Spe LtdaSk Ipojuca Empreendimentos Imobiliários LtdaSk Joaquim Ferreira Lobo Empreendimentos Imobiliários Spe LtdaSk Juruce Empreendimentos Imobiliários Spe LtdaSk Mourato Coelho Empreendimentos Imobiliários Spe LtdaSk Nilo Empreendimento Imobiliário LtdaSk Realty Empreendimentos Imobiliários LtdaSk Xxi Empreendimentos Imobiliários LtdaSk Xxii Empreendimentos Imobiliários LtdaSk Xxiii Empreendimentos Imobiliários LtdaSk Xxiv Empreendimentos Imobiliários LtdaSk Xxv Empreendimentos Imobiliários LtdaSpe Goiania Incorporações 5 S/ASpe Mg 01 Empreendimentos Imobiliários LtdaSpe Mg 02 Empreendimentos Imobiliários LtdaSpe Mg 03 Empreendimentos Imobiliários LtdaSsb Empreendimentos Imobiliários Spe S/ASuriname Empreendimentos Imobiliários LtdaTal De Investimento Imobiliária LtdaTal Empreendimentos Imobiliários LtdaTorres Vedras Empreendimentos Imobiliários LtdaToulon Empreendimentos Imobiliários Spe LtdaUnique De Investimento Imobiliária LtdaVenancio Aires Empreendimentos Imobiliários Spe LtdaVereda Paraiso Empreendimentos Imobiliários LtdaVero Campo Belo Empreendimentos Imobiliários Spe LtdaVero Santa Isabel Empreendimentos Imobiliários Spe LtdaViana Do Castelo Empreendimentos Imobiliários LtdaVila Maria Empreendimentos Imobiliários S/AVinhedo Empreendimentos Imobiliários LtdaVinson Empreendimentos Imobiliários LtdaVinson Empreendimentos Imobiliários LtdaVinsons Scp MuradVix One Empreendimentos Imobiliários Spe LtdaVmss Empreendimentos Imobiliários Spe S/A


PÁGINA: 322 de 390



Elie Horn

22,68%

Eirenor ¹

5,48%

EHCM ²

1,88%

Susette Horn

0,00%

Rogerio Jonas

Zylbersztajn

1,50%

Outros

55,15%

Controle Outros

(1) Companhia holding constituída de acordo com as leis do Uruguai, na qual Elie Horn detém participação de 100,0%.

(2) Companhia holding constituída de acordo com as leis das Ilhas Virgens Britânicas e controlada pelo acionista controlador

Tesouraria

3,90%

31,54% 64,56%

Free FloatControladores

Dynamo

9,41%

PÁGINA: 323 de 390


15.5 - Acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o controlador seja parte

Acordo de Acionistas RJZ a) Partes: Elie Horn (“EH”); Rogério Jonas Zylberstajn (“RJZ”); e Cyrela Brazil Realty S.A., como parte interveniente anuente. b) Data de celebração: 24 de maio de 2006. c) Prazo de Vigência: 30 anos a contar da data da celebração. d) Descrição das cláusulas relativas ao exercício do direito de voto e do poder de controle: Para toda e qualquer deliberação que venha a ser discutida em assembleia geral e que tenha por objeto as matérias de competência da Assembleia geral definidas na Lei das Sociedades por Ações ou no Estatuto Social da Companhia ou, ainda, qualquer outra matéria de relevância para a Companhia, os acionistas anuentes do Acordo realizarão uma reunião prévia, em até 5 dias antes da data da respectiva Assembleia geral, na qual decidirão, por maioria simples de votos, a posição a ser tomada em referida assembleia ou reunião, conforme o caso. e) Descrição das cláusulas relativas à indicação de administradores: Nas assembleias e reuniões do Conselho de Administração da Companhia, os Acionistas obrigam-se a: (i) exercer seus direitos de voto a fim de assegurar que, na eleição dos membros do Conselho de Administração, RJZ seja eleito como conselheiro da Companhia; e (ii) orientar os votos dos membros do Conselho de Administração, a fim de assegurar que RJZ seja eleito como Vice-Presidente responsável pelo comando e gestão das operações e de todo e qualquer negócio ou empreendimento da Companhia realizado no Estado do Rio de Janeiro, inclusive aqueles realizados através de outras sociedades. f) Descrição das cláusulas relativas à transferência de ações e à preferência para adquiri-las: RJZ declara que não tem a intenção de alienar a participação acionária que detém na Companhia, durante, pelo menos, o prazo de vigência do Acordo, ressalvada a hipótese de exercício do direito de venda conjunta, conforme descrito abaixo. Esta disposição de RJZ não engloba as transferências e cessões realizadas para pessoas jurídicas controladas, direta ou indiretamente por EH ou RJZ. Caso ocorra transferência ou cessões para estas pessoas jurídicas, elas estão obrigadas a aderirem ao Acordo imediatamente após a operação de transferência ou cessão. Durante a vigência deste acordo, caso RJZ decida vendar ou alienar as ações de que é ou venha a ser titular, EH possui direito de preferência para adquiri-las. Caso as ações ofertadas não sejam adquiridas por EH ou por seus sucessores, RJZ poderá vendê-las para terceiros. EH pode vender, transferir, ceder, ou de qualquer outra forma alienar a terceiros as ações de que é ou venha a ser titular, sendo que RJZ não possui qualquer direito de preferência na aquisição destas ações. Caso qualquer dos acionistas pretenda implementar a venda de suas ações a terceiros, o outro acionista terá o direito, a seu critério, de vender as suas respectivas ações, na mesma proporção de sua respectiva participação e nas mesmas condições ofertadas pelo primeiro acionista que pretendeu vender suas ações a terceiro. É condição precedente e irrevogável para a concretização e realização da venda a terceiro que esse terceiro aceite adquirir as ações do acionista que vier a exercer o Direito de Venda Conjunta, em conjunto com as ações do primeiro acionista que pretendeu vender as referidas ações. g) Descrição das cláusulas que restrinjam ou vinculem o direito de voto de membros do conselho de administração: Os membros do Conselho de Administração anuentes deste acordo, decidem que irão votar, em qualquer deliberação que venha a ser discutida em assembleia geral, em conformidade com a reunião prévia, que ocorre antes da data da respectiva Assembleia geral. Na reunião prévia a posição a ser tomada na referida assembleia geral será definida por maioria simples de votos. Atualização da Cláusula I.2 do Acordo de Acionistas: a) Partes: Elie Horn; Rogério Jonas Zylberstajn e Cyrela Brazil Realty S.A., como parte interveniente anuente.

PÁGINA: 324 de 390



b) Data de celebração: 24 de maio de 2006. c) Data da atualização: 13 de dezembro de 2017. O Sr. Elie Horn (“Elie”) e Sr. Rogério Jonas Zylbersztajn (“Rogério”, e em conjunto com Elie, “Acionistas”), concordam, em desvincular 50% (cinquenta por cento) das ações ordinárias detidas atualmente por Rogério e vinculadas ao Acordo de Acionistas celebrado em 24 de maio de 2006, entre Elie e Rogério, (“Acordo de Acionistas”). Após a desvinculação e durante todo o período em que os Acionistas mantiverem tal condição, as ações desvinculadas poderão ser livremente alienadas por Rogério, sem que incidam sobre tais operações quaisquer das restrições previstas no Acordo de Acionistas. Acordo de Acionistas Goldsztein a) Partes: (i) Elie Horn; (ii) Sergio Goldsztein; (iii) Claudio Goldsztein; (iv) Eduardo Goldsztein; (v) Fernando Goldsztein; (vi) Daniel Goldsztein; (vii) Ricardo Sessegolo; e Cyrela Brazil Realty S.A., como parte interveniente anuente. b) Data de celebração: 4 de junho de 2009. c) Prazo de Vigência Em relação a Sergio Goldsztein, Claudio Goldsztein, Eduardo Goldsztein e Daniel Goldsztein o prazo de vigência é de 6 meses à partir da data da celebração. Em relação a Ricardo Sessegolo o prazo de vigência é de 5 anos à partir da data da celebração. E em relação a Fernando Goldsztein o prazo de vigência é de 15 anos à partir da data de celebração. d) Descrição das cláusulas relativas ao exercício do direito de voto e do poder de controle Para toda e qualquer deliberação que venha a ser discutida em assembleia geral e que tenha por objeto as matérias de competência da Assembleia geral definidas na Lei das Sociedades por Ações ou no Estatuto Social da Companhia ou, ainda, qualquer outra matéria de relevância para a Companhia, os Acionistas realizarão uma reunião prévia, em até 5 dias antes da data da respectiva Assembleia geral, na qual decidirão, por maioria simples de votos, a posição a ser tomada em referida assembleia. e) Descrição das cláusulas relativas à indicação de administradores: não há. f) Descrição das cláusulas relativas à transferência de ações e à preferência para adquiri-las: Sergio Goldsztein, Claudio Goldsztein, Eduardo Goldsztein e Daniel Goldsztein obrigam-se pelo prazo de 6 meses a contar da celebração do Acordo, a não efetuar qualquer Transferência de Ações, conforme definido no Acordo, superior a 1/6 de suas Ações a cada mês. Fernando Goldsztein se obriga (a) em relação a 2/3 de suas Ações, pelo prazo de 15 anos a contar da celebração do Acordo, a alienar Ações somente na proporção em que Elie Horn venha a alienar suas Ações; e (b) em relação a 1/3 de suas Ações, pelo prazo de 6 meses a contar da celebração do Acordo, a não efetuar qualquer Transferência de Ações, conforme definido no Acordo, superior a 1/6 de suas Ações a cada mês. Ricardo Sessegolo Fernando Goldsztein se obriga (a) em relação a 2/3 de suas Ações, pelo prazo de 5 anos a contar da celebração do Acordo, a alienar Ações somente na proporção em que Elie Horn venha a alienar suas Ações; e (b) em relação a 1/3 de suas Ações, pelo prazo de 6 meses a contar da celebração do Acordo, a não efetuar qualquer Transferência de Ações, conforme definido no Acordo, superior a 1/6 de suas Ações a cada mês. Nada no Acordo restringe de qualquer maneira os direitos de Elie Horn de dispor livremente de suas Ações. g) Descrição das cláusulas que restrinjam ou vinculem o direito de voto de membros do conselho de administração: não há.

PÁGINA: 325 de 390



Distrato do Acordo de Acionistas: a) Partes: Elie Horn; Fernando Goldztein e Cyrela Brazil Realty S.A., como parte interveniente anuente. b) Data de celebração: 4 de junho de 2009. c) Data de liberação do Lock-Up das ações: 8 de setembro de 2017. d) Data do distrato: 18 de dezembro de 2017. Nesta data, Elie Horn e Fernando Goldsztein (“Acionistas”) celebraram, com a interveniência da Companhia, o “Instrumento Particular de Distrato do Acordo de Acionistas da Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações” (“Distrato”), por meio do qual as os signatários extinguem o Acordo de Acionistas da Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações, originalmente celebrado em 04 de junho de 2009, por Elie Horn, Sergio Goldsztein, Eduardo Goldsztein, Claudio Goldsztein, Fernando Goldsztein, Daniel Goldsztein e Ricardo Sessegolo (“Acordo de Acionistas”).

PÁGINA: 326 de 390


15.6 - Alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de controle eadministradores do emissor

Em junho de 2009 foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária a incorporação da Goldsztein pela

Companhia. Ver quadro no item 6.5

POSIÇÃO ACIONÁRIA ANTES E DEPOIS DA INCORPORAÇÃO DA GOLDSZTEIN

Acionista

Posição em

30/04/2009

Posição em

30/06/2009

Quantidade % Quantidade %

Eirenor Sociedad Anônima (1) 21.900.008 6,16 21.900.008 5,94

Elie Horn 107.418.278 30,19 107.418.278 29,15

EH Capital Management (2) 7.502.400 2,11 7.502.400 2,04

Rogerio Jonas Zylbersztajn 6.706.644 1,89 6.706.644 1,82

Família Goldsztein (3) 3.400 0,00 12.788.751 3,47

Administradores 1.219.792 0,34 1.219.592 0,33

Ações em tesouraria 6.000 0,00 6.000 0,00

Outros 211.006.638 59,31 211.010.238 57,25

Total 355.763.160 100 368.551.911 100

(1) Companhia holding constituída de acordo com as leis do Uruguai, na qual Elie Horn detém participação

de 100,0%.

(2) Companhia holding constituída de acordo com as leis das Ilhas Virgens Britânicas, na qual Elie Horn

detém participação de 100,0%

(3) Fernando Goldsztein (1,32%), Claudio Goldsztein (0,47%), Sergio Goldsztein (0,47%), Eduardo

Goldsztein (0,47%), Daniel Goldsztein (0,47%), Ricardo Sessegolo (0,28%).

PÁGINA: 327 de 390


15.7 - Principais operações societárias

Não houve.

PÁGINA: 328 de 390




PÁGINA: 329 de 390


16.1 - Descrição das regras, políticas e práticas do emissor quanto à realização detransações com partes relacionadas

Atualmente, a Companhia não possui regras, políticas ou práticas formalizadas que sejam específicas à

realização de transações com partes relacionadas, pois entende que as práticas e procedimentos por ela

usualmente adotados para a celebração, aprovação e contabilização de referidas transações garantem que

sejam adotadas e atendidas, pela Companhia, as melhores práticas de governança corporativa

recomendadas e/ou exigidas pela legislação vigente, incluindo aquelas previstas na Lei nº 6.404/76 (“Lei

das S.A.”), conforme alterada.

Em que pese não existirem regras, práticas ou políticas formalizadas, a Companhia adota procedimentos

que, no entendimento da Companhia, garantem que as transações com partes relacionadas por ela

celebradas sejam realizadas com lisura e transparência. Nesse sentido, compete à administração da

Companhia avaliar os termos e condições de toda e qualquer transação realizada entre a Companhia e

partes relacionadas, atentando-se para que os instrumentos advindos dessas transações sejam celebrados

em conformidade com os interesses da Companhia e de forma transparente, independente e, na medida do

possível, em condições de mercado (assim entendidas as condições existentes em transações comerciais

baseadas na concorrência de mercado e lei de oferta e procura, praticadas entre partes independentes e

sem influência das partes envolvidas). A avaliação da administração da Companhia sempre leva em

consideração as particularidades de cada operação, inclusive no que diz respeito a preços, garantias e

prazos, sendo que as transações que permitem um único proponente, se tal proponente for uma parte

relacionada, precisam ser adequadamente justificadas para que sejam autorizadas pela administração da

Companhia. Vale ressaltar que todas as transações com partes relacionadas celebradas pela Companhia são

formalizadas por escrito e devidamente divulgadas de acordo com a legislação vigente.

Além disso, a Companhia se atém aos preceitos previstos na legislação vigente, em especial na Lei das S.A.,

para garantir que as transações com partes relacionadas não sejam aprovadas com base em votos de

acionistas ou administradores que tenham interesse conflitante com a Companhia.

Da mesma forma, é proibido que os conselheiros de administração ou diretores da Companhia: (i) realizem

qualquer ato gratuito com a utilização de ativos da Companhia, em detrimento da Companhia; (ii) recebam,

em razão de seu cargo, qualquer tipo de vantagem pessoal direta ou indireta de terceiros, sem autorização

constante do estatuto social ou concedida através de assembleia geral; ou (iii) intervenham em qualquer

operação social em que tenham interesse conflitante com o da Companhia, ou nas deliberações que a

respeito tomarem os demais conselheiros.

Vale ressaltar que a Companhia e suas subsidiárias realizam operações financeiras e comerciais entre si.

No curso normal de suas operações, a Companhia pode prestar ou tomar serviços de suas controladas ou

de seus sócios, a depender da estratégia e a viabilidade do negócio pretendido, bem como da necessidade

ou conveniência de segregação de especialidade e responsabilidade técnica para a implementação de

determinados projetos (como, por exemplo, especialidade e responsabilidade técnica pelo projeto e pela

construção do empreendimento ou especialidade e responsabilidade técnica pelo desenvolvimento e pela

comercialização do empreendimento). Dessa forma, estas transações podem vir a gerar créditos ou débitos

da Companhia com relação a suas controladas e seus sócios, os quais são amortizados pela parte devedora

no curso do desenvolvimento do empreendimento.

Quanto às operações acima mencionadas, nas transações que envolvem uma controlada integral (controlada

100% pela Companhia), os saldos destas operações não possuem vencimento pré-determinado e não há

incidência de encargos financeiros. Nas demais transações, há incidência de encargos financeiros.

PÁGINA: 330 de 390


Posição contratual do emissor Devedor

Especificar

Cyrela Moinho Empreendimentos Imobiliários Ltda

31/12/2016 27.234.321,38 27.234.321,38 80.000.000,00 5 anos NÃO 0,000000

Natureza e razão para a operação

Garantia e seguros Não se aplica.

Rescisão ou extinção Não se aplica.


Garantia e seguros conforme contrato

Relação com o emissor Controlada direta e indiretamente

Objeto contrato Mútuo

Relação com o emissor Controlada sob controle comum

Objeto contrato Empréstimo


Objeto contrato Dividendos proposto

Arizona Investimentos Imobiliários Ltda. 31/12/2014 5.933.825,10 5.933.825,10 Não se aplica. Prazo indeterminado SIM 0,000000

Rescisão ou extinção Liquidação, concordata ou falência

Cury Construtora E Incorporadora S/A 31/12/2015 121.028.885,00 121.028.885,00 Não se aplica. Não se aplica. NÃO 0,000000



Posição contratual do emissor Credor

Especificar

16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas

Parte relacionada Data transação

Montante envolvido (Reais)

Saldo existente Montante (Reais) Duração Empréstimo ou outro tipo de divida

Taxa de juros cobrados

PÁGINA: 331 de 390




Especificar

Rescisão ou extinção




Goldsztein Cyrela Empreendimentos Imobiliarios S/A

31/12/2014 5.475.371,83 5.475.371,83 Não se aplica. Não se aplica. NÃO 0,000000

Cyrela Extrema Empreend Imob Ltda 31/12/2014 119.802.260,43 119.802.260,43 5 anos NÃO 0,000000


Especificar




Especificar

Living Afenas Empreendimentos Imobiliários Ltda

31/12/2016 41.995.200,94 41.995.200,94 10.000.000,00 5 anos NÃO 0,000000










PÁGINA: 332 de 390



Especificar

Angra Dos Reis Empreendimentos Imobiliarios Ltda

31/12/2012 1.412.404,25 1.412.404,25 Não se aplica. Prazo indeterminado SIM 0,000000

Rescisão ou extinção Nao se aplica


Rescisão ou extinção Liquidação, concordata ou falência



Objeto contrato Empréstimo







Objeto contrato Dividendos proposto

Relação com o emissor Subsidiária integral

Objeto contrato Mutuo


Especificar

Living Provance Empreendimentos Imobiliários Ltda

31/12/2016 61.151.602,77 61.151.602,77 5 anos NÃO 0,000000






PÁGINA: 333 de 390


Posição contratual do emissor Credor

Especificar






PÁGINA: 334 de 390


16.3 - Identificação das medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses e demonstração do caráter

estritamente comutativo das condições pactuadas ou do pagamento compensatório adequado

(a) identificar as medidas tomadas para tratar de conflitos de interesse

A Companhia adota práticas de governança corporativa recomendadas e/ou exigidas pela legislação vigente,

em especial aquelas previstas no Regulamento do Novo Mercado e na Lei nº 6.404/76, conforme alterada

(“Lei das S.A.”).

Conforme descrito no item 16.1 deste Formulário de Referência, todas as operações com partes relacionadas

descritas nos itens 16.2 e 16.4 foram submetidas à avaliação da administração da Companhia antes de

serem implementadas. Durante o processo de análise de qualquer transação com partes relacionadas,

existindo a possibilidade de ocorrer conflito de interesses envolvendo qualquer membro da administração

da Companhia, o mesmo se abstém de analisar, votar e/ou opinar sobre a matéria, deixando a decisão

quanto à celebração da transação com os demais membros.

Sendo assim, a Companhia se atém a todos os preceitos da Lei das S.A., inclusive o quanto disposto no

artigo 115, segundo o qual os acionistas ou administradores da Companhia devem se abster de votar nas

deliberações das assembleias gerais relativas a matérias que possam beneficiá-los de modo particular, ou

que representarem potencial interesse conflitante com o da Companhia. Assim sendo, no caso de algum

acionista ter interesse conflitante com a matéria da ordem do dia, este não poderá proferir seu voto.

Da mesma forma, em atendimento ao disposto no artigo 156 da Lei das S.A., os administradores da

Companhia são vedados de intervir em qualquer operação em que tiverem interesses conflitantes com os

da Companhia, bem como na deliberação que a respeito tomarem os demais administradores, e somente

podem contratar com a Companhia em condições razoáveis ou equitativas, idênticas às que prevalecem no

mercado ou em que a Companhia contrataria com terceiros.

Além disso, consoante outros dispositivos da Lei das S.A., a Companhia proíbe os seus administradores de

realizar qualquer ato gratuito com a utilização de ativos da Companhia, em detrimento da Companhia, ou

receber, em razão de seu cargo, qualquer tipo de vantagem pessoal direta ou indireta de terceiros, sem

autorização constante do respectivo estatuto social ou concedida através de assembleia geral.

Observado o disposto acima, em adição às práticas da Companhia descritas no item 16.1 deste Formulário

de Referência, a Companhia garante o cumprimento e observância da legislação vigente, não admitindo,

como regra, que as transações com partes relacionadas sejam aprovadas por votos de acionistas ou

administradores, conforme aplicável, que estejam em conflito de interesses.

Assim, todas as operações da Companhia, especialmente aquelas que se deram com partes relacionadas,

foram devidamente submetidas aos órgãos decisórios da Companhia a que estavam subordinadas, conforme

regras vigentes.

No mais, não houve necessidade de estabelecimento, pela Companhia, de nenhum mecanismo formal

adicional para verificar a existência de eventual conflito de interesses relacionado a uma operação específica

que esteja identificada nos itens 16.2 e 16.4 deste Formulário de Referência. Todas as transações com

partes relacionadas identificadas nos itens 16.2 e 16.4 deste Formulário de Referência foram celebradas em

observância a e conformidade com as medidas de tratamento de conflitos de interesses aqui descritas.

(b) demonstrar o caráter estritamente comutativo das condições pactuadas ou o pagamento

compensatório adequado

As nossas operações com partes relacionadas de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFACs)

não possuem taxa de remuneração, uma vez que são destinadas à realização de aumento de capital nas

Sociedades de Propósito Específico (SPEs) controladas pela Companhia.

Ademais, conforme mencionado no item 16.1 do Formulário de Referência, a Companhia pode, no curso

normal de suas operações, prestar ou tomar serviços de suas controladas ou de seus sócios, que podem vir

a gerar créditos ou débitos da Companhia com relação aos mesmos, os quais são amortizados pela parte

devedora no curso do desenvolvimento do empreendimento imobiliário em questão.

Quanto às operações acima mencionadas, nas transações que envolvem uma controlada integral (controlada

100% pela Companhia), os saldos destas operações não possuem vencimento pré-determinado e não há

incidência de encargos financeiros. Nas demais, há incidência de encargos financeiros.

PÁGINA: 335 de 390



Ativo - a Receber Passivo - a Pagar 714.343.867,21 643.465.323,86 339.275.010,07

i) Credor ii) Devedorb) Relação das partes com o

emissord) objeto do contrato

c) Data da última transação

contratual31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015

f) Montante da parte

relacionada

i) Garantias e seguros

relacionadosj) Duração

k) Condições de rescisão

ou extinção

l. i) Natureza e razões

para a operação

l. ii) Taxa de juros

cobrada

Cyrela Brazil Realty S/A.Cury Construtora E Incorporadora

S/A Coligada Dividendos proposto 31/12/2017 121.028.885,00 118.540.500,00 26.453.826,00 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Cyrela Extrema Empreend Imob

LtdaSubsidiária integral Mútuo 31/12/2017 119.802.260,43 62.245.371,81 23.621.541,54 150.000.000,00 conforme contrato 5 anos Não se aplica. Não se aplica. 101% CDI

Cyrela Brazil Realty S/A.Living Provance Empreendimentos

Imobiliários LtdaSubsidiária integral Mútuo 31/12/2017 61.151.602,77 547.474,89 - 100.000.000,00 conforme contrato 5 anos Não se aplica. Não se aplica. 101% CDI

Cyrela Brazil Realty S/A.Cyrela Recife Empreendimentos

Imobiliários LtdaSubsidiária integral Mútuo 31/12/2017 54.673.656,71 6.997.600,58 - 100.000.000,00 conforme contrato 5 anos Não se aplica. Não se aplica. 101% CDI

Cyrela Brazil Realty S/A.IMOBILIARIA 513 DO BRASIL

PROJETEmpresa ligada

Venda de Participações em

Sociedades31/12/2017 53.167.800,23 - - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Living Afenas Empreendimentos


Cyrela Brazil Realty S/A.Living Abaete Empreendimentos


Cyrela Brazil Realty S/A.Cyrela Moinho Empreendimentos


Cyrela Brazil Realty S/A.Living Amparo Empreendimentos


Cyrela Brazil Realty S/A.Cyrela Paris Empreendimentos


Cyrela Brazil Realty S/A.Jasper Empreendimentos

ImobiliariosDemais sócios e administradores Mútuo 31/12/2017 12.897.114,58 10.877.495,42 7.656.590,59 25.000.000,00 conforme contrato 10 anos Não se aplica. Não se aplica. CDI FG

Cyrela Brazil Realty S/A.Living Martini Empreendimentos


Cyrela Brazil Realty S/A.

Living Pirassununga

Empreendimentos Imobiliários

Ltda

Subsidiária integral Mútuo 31/12/2017 10.770.860,55 243.461,29 - 30.000.000,00 conforme contrato 5 anos Não se aplica. Não se aplica. 101% CDI

Cyrela Brazil Realty S/A.Jacira Reis Empreendimentos

Imobiliários Ltda Coligada Empréstimo 31/12/2017 10.703.346,84 9.144.346,84 - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A. Cyrela Cristal Emp.Im.Ltd Subsidiária integral Mútuo 31/12/2017 10.668.321,96 7.538.506,61 5.880.676,01 30.000.000,00 conforme contrato 5 anos Não se aplica. Não se aplica. 101% CDI

Cyrela Brazil Realty S/A. Crua Empreendimentos S/A Empresa ligada Mútuo 31/12/2017 8.533.011,33 6.768.631,84 - 9.000.000,00 conforme contrato 1 ano Não se aplica. Não se aplica. IGP+12%

Cyrela Brazil Realty S/A.Cbr 030 Empreendimentos

Imobiliários Ltda

Empreendimento controlado em

conjuntoEmpréstimo 31/12/2017 8.109.363,14 4.161.363,14 16.588.166,23 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.


Imobiliários LtdaSubsidiária integral Redução de Capital 31/12/2016 6.925.000,00 6.925.000,00 - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Vix One Empreendimentos

Imobiliários Spe LtdaControlada Mútuo 31/12/2017 6.721.220,19 - - 150.000.000,00 conforme contrato 5 anos Não se aplica. Não se aplica. 101% CDI

Cyrela Brazil Realty S/A.Goldsztein Cyrela

Empreendimentos Imobiliarios S/ASubsidiária integral Dividendos proposto 31/12/2017 5.475.371,83 30.669.611,94 3.573.420,42 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.QUEIROZ GALVAO DESENV

IMOB LTDAEmpresa ligada


Sociedades31/12/2017 5.006.259,00 - - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Cyrela Manaus

Empreend.Imob.Ltda.Controlada Redução de Capital 31/12/2015 4.644.376,01 4.644.376,01 4.644.376,01 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Cipasa Santa Maria

Empreendimentos Imobiliários S/A Coligada Redução de Capital 31/12/2017 4.540.000,00 - - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Living Talara Empreendimentos

Imobilários Ltda Coligada Empréstimo 31/12/2016 3.427.906,05 3.427.906,05 671.425,89 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A. Cyrela Comercial Imobiliária Ltda. Controlada Redução de Capital 31/12/2017 3.115.125,89 3.409.421,87 3.745.342,50 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Cyrela Tolteca Empreendimentos

Imobiliários LtdaSubsidiária integral Redução de Capital 31/12/2017 2.852.988,27 - - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Cyrela Montblanc Empreend Imob

LTDASubsidiária integral Dividendos proposto 31/12/2017 2.698.626,07 2.698.626,07 1.070.824,12 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

(i) As transações presentes no item 16.2 também estão inseridas na relação abaixo.

16.4 Outras informações relevantes - Credor

a) Nome das Partes Relacionadas

l) Empréstimos e dívidas:

g) Saldo Existente

PÁGINA: 336 de 390







contratual31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015


relacionada




ou extinção


para a operação


cobrada





g) Saldo Existente


Cyrela Boraceia


Ltda

Controlada Mútuo 31/12/2017 2.660.095,20 6.840.779,76 - 10.000.000,00 conforme contrato 5 anos Não se aplica. Não se aplica. 101% CDI

Cyrela Brazil Realty S/A. Scp - Isla Coligada Empréstimo 31/12/2017 2.598.099,14 5.648.099,14 3.423.535,76 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.TM PARTICIPACOES

SOCIETARIAS EEmpresa ligada Mútuo 31/12/2017 2.573.761,01 - - 2.573.761,01 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Cyrela Rjz Empreendimentos

Imobiliários LtdaControlada Redução de Capital 31/12/2017 2.520.409,85 - - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Cyrela Braga Empreendimentos

Imobiliários Ltda.Subsidiária integral Redução de Capital 31/12/2017 2.078.989,93 4.733.857,51 7.073.050,99 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Cyrela Malasia Empreendimentos

Imobiliarios LtdaSubsidiária integral Redução de Capital 31/12/2017 1.917.898,75 765.000,00 390.000,00 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Living Nazare Empreendimentos


Cyrela Brazil Realty S/A. Lombok Incorporadora Ltda. Subsidiária integral Redução de Capital 31/12/2017 1.850.000,00 - 2.084.909,28 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.


LtdaSubsidiária integral Redução de Capital 31/12/2017 1.790.999,52 6.989.999,52 14.190.000,00 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A. Spe Chl Cv Incorporações Ltda Coligada Empréstimo 31/12/2017 1.682.274,98 882.274,98 - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Cyrela Ibéria Empreendimentos

Imobiliários Ltda.Subsidiária integral Redução de Capital 31/12/2017 1.623.437,45 1.924.312,84 2.147.312,84 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.


Imobiliários Ltda. Subsidiária integral Redução de Capital 31/12/2017 1.281.000,00 - - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Cyrela Empreendimentos Imobil.

Coml. Import. E Export. LtdaSubsidiária integral Redução de Capital 31/12/2015 1.271.000,00 1.271.000,00 1.271.000,00 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A. BKO DESEN IMOB XVIII LTDA Empresa ligada Mútuo 31/12/2017 1.175.999,96 - - 8.500.000,00 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.



Cyrela Brazil Realty S/A.Sevilha Empreendimentos

Imobiliários LtdaSubsidiária integral Redução de Capital 31/12/2017 1.041.000,00 - - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A. Construtora Santa Izaura Ltda Empresa ligada Mútuo 31/12/2017 1.029.595,90 968.272,58 995.836,59 1.000.000,00 conforme contrato 5 anos Não se aplica. Não se aplica. CDI + 1,68%


Cyrela Maresias


Ltda

Subsidiária integral Mútuo 31/12/2017 1.026.280,36 6.900.687,12 - 10.000.000,00 conforme contrato 5 anos Não se aplica. Não se aplica. 101% CDI

Cyrela Brazil Realty S/A.Emporio Jardim Shoppings

Centers S.A.Controlada Dividendos proposto 31/12/2017 965.271,44 - - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Cyrela Anis Empreendimentos

Imobiliários LtdaSubsidiária integral Redução de Capital 31/12/2017 888.448,91 - - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.


Imobiliários Ltda. Subsidiária integral Mútuo 31/12/2017 773.258,35 - - 10.000.000,00 conforme contrato 5 anos Não se aplica. Não se aplica. 101% CDI

Cyrela Brazil Realty S/A. Cyrela Imobiliária Ltda Subsidiária integral Redução de Capital 31/12/2017 623.673,18 - - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Plarcon Cyrela Empreendimentos

Imobiliarios Spe Ltda Coligada Redução de Capital 31/12/2015 620.301,30 620.301,30 620.301,30 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Cyrela Pompeia Empreend Imob

LtdaControlada Redução de Capital 31/12/2016 600.000,00 600.000,00 197.198,32 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Cyrela Chile Empreendimentos

Imobiliários LtdaControlada Redução de Capital 31/12/2017 595.000,00 - - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.CYRELA ESMERALDA

EMPREEND IMOB LTDASubsidiária integral Redução de Capital 31/12/2017 587.000,00 - - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Elbrus Empreendimento Imobiliária

Ltda Coligada Redução de Capital 31/12/2017 544.010,90 - - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

PÁGINA: 337 de 390







contratual31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015


relacionada




ou extinção


para a operação


cobrada





g) Saldo Existente

Cyrela Brazil Realty S/A.Nova Zelandia Empreendimentos


Cyrela Brazil Realty S/A.Cyrela Begonia Empreendimentos

Imobiliária LtdaSubsidiária integral Redução de Capital 31/12/2017 490.000,00 - - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Cyrela White River De

Investimento Imobiliário Spe Ltda.Controlada Redução de Capital 31/12/2017 464.000,00 500.000,00 55.025,85 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.


Imobiliários LtdaControlada

AFAC - Adiant Aumento Capital em

Aprovação31/12/2017 434.000,00 - - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A. Spe Goiania Incorp 5 Ltda Controlada Redução de Capital 31/12/2016 420.000,00 420.000,24 - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Living Panama Empreend Imob

LTDA Subsidiária integral Reembolso de Despesas 31/12/2017 418.774,36 735.209,28 218.266,80 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.


Cyrela Rjz Jccontijo


Ltda

Controlada Reembolso de Despesas 31/12/2017 348.285,07 209.005,54 3.163,80 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Cyrela Moinho Empreendimentos

Imobiliários LtdaSubsidiária integral Reembolso de Despesas 31/12/2017 346.708,79 181.059,92 15.944,56 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A. Chl Lxxviii Incorporações Ltda Coligada Empréstimo 31/12/2016 295.676,83 295.676,83 6.352.676,83 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Costa Maggiore Empreendimentos

Imobiliários Ltda Coligada Redução de Capital 31/12/2017 275.000,00 975.000,00 - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A. GHI NEGÓCIOS Empresa ligada Mútuo 31/12/2017 274.868,43 - - 274.868,43 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.


Cyrela Porto Velho

Empreendimentos Imobiliarios

Ltda

Subsidiária integral Redução de Capital 31/12/2017 256.000,00 - - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Cury Construtora E Incorporadora

S/A Coligada


Sociedades31/12/2016 197.259,00 197.259,00 - 197.259,00 conforme contrato 1 anos Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A. Oaxaca Incorporadora Ltda. Subsidiária integral Reembolso de Despesas 31/12/2017 196.694,62 395.503,39 146.981,17 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.


Living Cantagalo


Ltda

Subsidiária integral Redução de Capital 31/12/2016 180.000,00 180.000,00 - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Arizona Investimento Imobiliária

Ltda Coligada Empréstimo 31/12/2017 175.475,00 - - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A. Cbr 008 Emp. Imob. Subsidiária integral Reembolso de Despesas 31/12/2017 158.279,84 151.862,18 90,60 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Australia Empreendimentos

Imoboliários LtdaSubsidiária integral Reembolso de Despesas 31/12/2017 157.211,63 10.621,84 766,60 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Sociedade Residencial Gran

Bueno Ltda Coligada Redução de Capital 31/12/2017 154.000,00 - - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Cyrela Rjz Construtora E

Empreend Imobiliarios LtdaControlada Reembolso de Despesas 31/12/2017 146.652,97 44.500,18 2.429,23 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A. Alexandria Emp. Imob. Controlada Redução de Capital 31/12/2015 144.999,99 144.999,99 144.999,99 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Carapa Empreendimentos

Imobiliários LtdaControlada Dividendos proposto 31/12/2017 141.797,05 290.773,42 68.374,36 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Andorra Empreendimentos

Imobiliários LtdaControlada Reembolso de Despesas 31/12/2017 137.455,87 318.536,69 408.079,09 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Mapua Empreendimentos





Rua Do Orfanato

Empreendimentos Imobiliários Spe

Ltda

Controlada Redução de Capital 31/12/2017 136.000,00 - - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.


Cyrela Polinesia


Ltda

Subsidiária integral Reembolso de Despesas 31/12/2017 135.647,50 346.243,92 10.790,73 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Seller Consultoria Imob e

Represent LTDA Subsidiária integral Reembolso de Despesas 31/12/2017 128.892,45 4.137,29 1.818,09 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

PÁGINA: 338 de 390







contratual31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015


relacionada




ou extinção


para a operação


cobrada





g) Saldo Existente

Cyrela Brazil Realty S/A.Plano Pitangui Empreendimentos

Imobiliários Spe Ltda Subsidiária integral Reembolso de Despesas 31/12/2017 128.071,87 - - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Cyrela Brazil Realty S.A

Empreendimentos ParticipaçõesSubsidiária integral



Cyrela Brazil Realty S/A.Spe Barbacena Empreendimentos

Imobiliários S/A Coligada Dividendos proposto 31/12/2017 121.343,55 195.924,00 - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A. Klarcon Engenharia Ltda Empresa ligada Empréstimo 31/12/2015 120.850,20 120.850,20 120.850,20 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A. Scp Veredas Buritis Fase Ii Coligada Empréstimo 31/12/2017 120.208,83 - - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Living batatais Empreend Imob

LTDASubsidiária integral Reembolso de Despesas 31/12/2017 115.208,65 234.444,82 3.271,00 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Savona Empreendimentos

Imobiliários Spe Ltda Coligada Redução de Capital 31/12/2017 113.500,00 350.000,00 - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Kalahari Empreendimentos

Imobiliários LtdaSubsidiária integral Reembolso de Despesas 31/12/2017 113.252,57 125.348,96 120,20 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Vila Maria Empreendimentos

Imobiliários S/ASubsidiária integral Redução de Capital 31/12/2017 110.649,25 - - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Saira-Sapucaia Empreend Imob

Ltda Coligada Redução de Capital 31/12/2015 108.346,00 108.346,00 108.346,00 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Cz6 Empreendimentos Comerciais

LtdaControlada Reembolso de Despesas 31/12/2017 108.136,69 - - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.


Global Park Residencial


Ltda

Subsidiária integral Reembolso de Despesas 31/12/2017 104.763,19 66.493,25 - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.


Imobiliários LtdaSubsidiária integral Reembolso de Despesas 31/12/2017 102.240,03 277.546,86 - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Cyrela Sul 014 Empreendimentos

Imobiliários Spe LtdaSubsidiária integral Reembolso de Despesas 31/12/2017 100.224,87 408,59 - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A. Living Apiai Empreend Imob LTDA Subsidiária integral Reembolso de Despesas 31/12/2017 96.943,35 425.352,67 24.002,41 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A. Lombok Incorporadora Ltda. Subsidiária integral Reembolso de Despesas 31/12/2017 88.236,61 20.448,99 34.176,87 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Magik Lz Empreendimentos

Imobiliarios Ltda.Empresa ligada Mútuo 31/12/2017 86.984,21 66.287,27 - 5.000.000,00 conforme contrato 5 anos Não se aplica. Não se aplica. CDI + 2,2%

Cyrela Brazil Realty S/A.Cyrela Monza Empreend Imob

LTDA Subsidiária integral Reembolso de Despesas 31/12/2017 85.109,28 473.521,87 1.101,13 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Guaruba Empreendimentos

Imobiliários Ltda Coligada Redução de Capital 31/12/2016 81.600,00 81.600,00 90.000,00 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.


LtdaSubsidiária integral Reembolso de Despesas 31/12/2017 80.245,99 105.043,19 3.438,09 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.


Cyrela Mac Monterey

Empreendimentos Imobiliarios Spe

Ltda

Coligada Empréstimo 31/12/2017 80.000,00 - 5.661,23 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.


Cyrela Porto Velho


Ltda


Cyrela Brazil Realty S/A.Suriname Empreendimentos


Cyrela Brazil Realty S/A.Cyte Magik Empreendimentos

Imobiliários Ltda.Controlada Reembolso de Despesas 31/12/2017 69.804,00 343.257,42 6.156,60 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Cipasa Santa Maria

Empreendimentos Imobiliários S/A Coligada Empréstimo 31/12/2017 66.928,17 - - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A. Living Jacaranda Emp Imob Subsidiária integral Reembolso de Despesas 31/12/2017 66.659,17 47.211,84 150,40 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Goldsztein Cyrela

Empreendimentos Imobiliarios S/ASubsidiária integral Reembolso de Despesas 31/12/2017 62.917,72 275.949,25 6.043,64 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

PÁGINA: 339 de 390







contratual31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015


relacionada




ou extinção


para a operação


cobrada





g) Saldo Existente

Cyrela Brazil Realty S/A.Living Amparo Empreendimentos

Imobiliarios LtdaSubsidiária integral Reembolso de Despesas 31/12/2017 60.031,93 69.267,51 60,40 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.


Magiklz Cyrela Asturias


Ltda.

Controlada Reembolso de Despesas 31/12/2017 58.086,12 11.440,88 - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A. Living Nazare Emp. Ltda Subsidiária integral Reembolso de Despesas 31/12/2017 57.567,54 172.293,50 1.119,97 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Cyrela Pacifico Empreendimentos

Imobiliários S/AControlada



Cyrela Brazil Realty S/A.Cyrela Andrade Mendonça Jcpm

Empr.Imob.Spe S/A.Controlada Reembolso de Despesas 31/12/2017 51.261,43 138.111,31 3.704,65 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Cyrela Nazca Empreendimentos

Imobiliários LtdaControlada Redução de Capital 31/12/2017 50.250,00 53.600,00 - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.C.E.A. Empreendimentos

Imobiliários Spe Ltda Coligada



Cyrela Brazil Realty S/A. Living Afenas Emp. Imob. Subsidiária integral Reembolso de Despesas 31/12/2017 48.756,63 45.027,27 23.031,62 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.


Imobiliarios Spe LtdaControlada Redução de Capital 31/12/2016 47.500,00 47.500,00 123.500,00 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.


Cyrela Participações e


Ltda.

Controlada Redução de Capital 31/12/2017 47.400,00 158.000,00 158.000,00 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Cyrela Paraná Empreendimentos

Imobiliários Ltda.Subsidiária integral Reembolso de Despesas 31/12/2017 47.246,94 169.393,26 483,21 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A. Cyrela Construtora Ltda Subsidiária integral Reembolso de Despesas 31/12/2017 46.105,37 13.966,08 - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Batel Empreendimentos

Imobiliários LtdaSubsidiária integral Reembolso de Despesas 31/12/2017 44.117,00 - - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Cyrela Pacifico Empreendimentos

Imobiliários S/AControlada Redução de Capital 31/12/2017 40.000,00 - - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A. Living Sabino Emp. Imob. Subsidiária integral Reembolso de Despesas 31/12/2017 38.781,12 74.702,51 148.106,20 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Torres Vedras Empreend Imob

LTDA Controlada Reembolso de Despesas 31/12/2017 38.028,60 157.049,53 1.053,41 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Cybra de Investimento Imobiliario


Cyrela Brazil Realty S/A.CYRELA COSTA RICA

EMPREEND IMOB LTDAControlada Reembolso de Despesas 31/12/2017 35.915,55 139.251,09 91.170,08 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A. Ravenna Emp. Imob. Ltda Subsidiária integral Reembolso de Despesas 31/12/2017 35.907,48 139.736,25 422,81 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Cyrela Ipanema Empreendimentos

Imobiliária LtdaControlada



Cyrela Brazil Realty S/A.Cyrela México Empreendimentos

Imobiliários Ltda.Subsidiária integral Reembolso de Despesas 31/12/2017 34.858,00 152.703,76 5.666,61 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Living Martini Empreendimentos


Cyrela Brazil Realty S/A. Cyrela Cristal Emp.Im.Ltd Subsidiária integral Reembolso de Despesas 31/12/2017 33.522,27 85.087,24 1.960,80 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A. Living Barbacena Emp Subsidiária integral Reembolso de Despesas 31/12/2017 32.817,07 20.324,90 330,40 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.


Cyrela Magik Mônaco


Ltda.


Cyrela Brazil Realty S/A. Cyrela Anis Emp Imob Subsidiária integral Reembolso de Despesas 31/12/2017 31.702,82 73.021,28 1.342,60 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Gcln Incorporações E

Empreendimentos LtdaSubsidiária integral Reembolso de Despesas 31/12/2017 29.285,66 - - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

PÁGINA: 340 de 390







contratual31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015


relacionada




ou extinção


para a operação


cobrada





g) Saldo Existente

Cyrela Brazil Realty S/A.Living Cedro Empreendimentos


Cyrela Brazil Realty S/A. Cyrela Maguari Emp. Imob. Subsidiária integral Reembolso de Despesas 31/12/2017 27.090,53 63.511,81 1.362,01 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Suriname Empreendimentos

Imobiliários Ltda.Controlada Reembolso de Despesas 31/12/2017 26.542,48 127.731,81 4.435,90 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A. Farroupilha Emp. Imob. Subsidiária integral Reembolso de Despesas 31/12/2017 26.084,54 121.743,74 4.715,81 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Living Sul Empreendimentos Imob

LtdaSubsidiária integral Reembolso de Despesas 31/12/2017 26.060,12 33.202,65 - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.MADISON PROPRIEDADES

IMOBILIAREmpresa ligada Reembolso de Despesas 31/12/2017 25.423,95 - - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A. Adiel Empreend Imob LTDA Controlada Reembolso de Despesas 31/12/2017 25.343,00 100.910,01 1.640,20 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A. Nova Iguacu Empreend Imob Ltda Subsidiária integral Reembolso de Despesas 31/12/2017 24.859,77 47.528,42 30,20 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.


Queiroz Galvao Cy Oklahoma


Ltda

Coligada Redução de Capital 31/12/2016 24.484,00 24.484,00 - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.



Cyrela Brazil Realty S/A.Sk Edson Empreend Imob Spe

LtdaControlada Reembolso de Despesas 31/12/2017 22.509,44 186.610,76 2.670,21 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Cyrela Paris Empreendimentos


Cyrela Brazil Realty S/A.Alpen Haus Desenvolvimento

Imobiliário S/A. Coligada Dividendos proposto 31/12/2017 22.238,96 22.238,96 22.238,96 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Cyrela Malasia Empreendimentos

Imobiliarios LtdaSubsidiária integral Reembolso de Despesas 31/12/2017 21.028,05 9.406,32 1.208,03 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A. Cyrela Brazil Realty S/A. Subsidiária integral Reembolso de Despesas 31/12/2017 20.897,00 - - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A. LIVING IPE EMP. IMOB.LTDA Subsidiária integral Reembolso de Despesas 31/12/2017 20.451,30 41.773,59 150,40 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A. Pitombeira Emp. Imob. Ltd Subsidiária integral Reembolso de Despesas 31/12/2017 20.378,20 39.633,31 1.315,30 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.



Cyrela Brazil Realty S/A.Cyrela Rjz Empreendimentos

Imobiliários Ltda.Controlada Reembolso de Despesas 31/12/2017 20.111,55 54.290,33 90,60 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A. Garibaldi Emp. Imob. Ltda Subsidiária integral Reembolso de Despesas 31/12/2017 19.907,13 291.373,70 120,80 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.


Dgc Living Parana


Ltda



Imobiliários Spe LtdaSubsidiária integral Reembolso de Despesas 31/12/2017 18.874,47 - - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Queiroz Galvao Mac Cyrela

Veneza Empreend. Imobil. S/A Coligada Reembolso de Despesas 31/12/2017 17.735,00 208.022,46 2.610,00 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A. Living Ribeirão Subsidiária integral Reembolso de Despesas 31/12/2017 17.558,93 24.857,59 - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.


Imobiliários Ltda.Subsidiária integral Reembolso de Despesas 31/12/2017 17.319,00 78.344,84 - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.


Cyrela Boracéia


Ltda.

Controlada Reembolso de Despesas 31/12/2017 16.054,76 70.254,38 60,40 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Canindé De Investimento

Imobiliário Ltda.Controlada Redução de Capital 31/12/2016 15.961,78 15.961,78 84.475,50 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

PÁGINA: 341 de 390







contratual31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015


relacionada




ou extinção


para a operação


cobrada





g) Saldo Existente

Cyrela Brazil Realty S/A.CYRELA MARESIAS EMPREEND

IMOB LTDASubsidiária integral Reembolso de Despesas 31/12/2017 15.705,29 21.492,78 42.142,06 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Carapa Empreendimentos

Imobiliários LtdaControlada Reembolso de Despesas 31/12/2017 15.237,00 87.751,18 - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Cyrela Tupiza Empreendimentos


Cyrela Brazil Realty S/A.Cyrela Palermo Empreendimentos

Imobiliarios LtdaSubsidiária integral Reembolso de Despesas 31/12/2017 14.757,00 86.290,18 1.485,20 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.


Cyrela Magiiklz Oiticica


Ltda


Cyrela Brazil Realty S/A.Cyrela Puglia Empreend Imob



Cyrela Aconcagua


Ltda

Subsidiária integral Reembolso de Despesas 31/12/2017 14.249,52 60.624,36 540,00 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.


Living Salazares


Ltda



Raimundo Pereira Magalhaes


Ltda

Subsidiária integral Reembolso de Despesas 31/12/2017 12.750,00 - - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.


Mac Cyrela Mafra


Ltda


Cyrela Brazil Realty S/A.Cyrela Indonesia Empreend Imob

LTDA Subsidiária integral Reembolso de Despesas 31/12/2017 12.296,27 241.127,30 90,60 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Cyrela Bahia Empreendimentos


Cyrela Brazil Realty S/A.Cyrela Brazil Realty Rjz

Empreendimentos Imobiliária LtdaSubsidiária integral Reembolso de Despesas 31/12/2017 11.617,17 25.283,54 - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.CZ6 Empreendimentos

Comerciais LtdaControlada Redução de Capital 31/12/2017 11.520,00 - 320.000,00 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Cacapava Empreitada De Lavor


Cyrela Brazil Realty S/A.Angra dos Reis Empreendimentos


Cyrela Brazil Realty S/A.Country de Investimentos

Imobiliarios LtdaControlada Reembolso de Despesas 31/12/2017 10.310,00 73.105,61 630,00 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Living 006 Empreendimentos


Cyrela Brazil Realty S/A.Saira-Sapucaia Empreendimentos

Imobiliários Ltda Coligada



Cyrela Brazil Realty S/A.Selling Consultoria Imobiliários E

Representações LtdaSubsidiária integral Reembolso de Despesas 31/12/2017 9.975,94 - - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.


Estrada Rodrigues Caldas


Ltda


Cyrela Brazil Realty S/A.Aldeia Da Colina Empreend Imobil

Spe Ltda Coligada Redução de Capital 31/12/2017 9.272,37 363.347,37 672.197,37 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Luanda Empreendimentos

Imoniliarios LtdaSubsidiária integral Reembolso de Despesas 31/12/2017 9.165,00 146.715,96 513,41 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Boa Vista Empreendimentos

Imobiliários Spe Ltda.Controlada Reembolso de Despesas 31/12/2017 8.915,00 32.661,58 1.510,20 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Guaruba Empreendimentos

Imobiliários Spe Ltda Coligada Reembolso de Despesas 31/12/2017 8.820,00 6.860,01 - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Living Abaete Empreendimentos


Cyrela Brazil Realty S/A.Cyrela Empreendimentos Imobil.

Coml. Import. e Export. LtdaSubsidiária integral Reembolso de Despesas 31/12/2017 8.391,84 5.884,87 268,29 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

PÁGINA: 342 de 390







contratual31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015


relacionada




ou extinção


para a operação


cobrada





g) Saldo Existente

Cyrela Brazil Realty S/A. Dgc Paulo Gorski Ltda Subsidiária integral Reembolso de Despesas 31/12/2017 8.280,00 - - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Living Sabara Empreendimentos


Cyrela Brazil Realty S/A.Saracura Investimentos

Imobiliários Ltda.Controlada Reembolso de Despesas 31/12/2017 7.860,52 8.910,36 - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A. Vmss Empreendimento Imobi Subsidiária integral Reembolso de Despesas 31/12/2017 7.319,00 2.570,00 627,35 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Unique de Investimentos

Imobiliarios LtdaControlada Redução de Capital 31/12/2015 7.296,39 7.296,39 7.296,39 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A. Cyrela Imobiliaria Ltda Subsidiária integral Reembolso de Despesas 31/12/2017 7.223,21 22.154,22 - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.


Cyrela Dinamarca


Ltda


Cyrela Brazil Realty S/A.Living Provance Empreendimentos



Reserva Casa Grande


Ltda

Coligada Reembolso de Despesas 31/12/2017 6.679,05 - - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.CYRELA ESMERALDA

EMPREEND IMOB LTDASubsidiária integral Reembolso de Despesas 31/12/2017 6.558,64 21.296,79 1.379,44 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Peniche Empreendimentos


Cyrela Brazil Realty S/A.Aldeia da Colina Empreend Imobil

Spe Ltda Coligada Reembolso de Despesas 31/12/2017 6.480,00 2.160,00 - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.


Dgc Map Parana


Ltda

Subsidiária integral Reembolso de Despesas 31/12/2017 6.476,40 125,26 - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.


Cyrela Piemonte


Ltda

Coligada Reembolso de Despesas 31/12/2017 6.385,84 20.596,50 - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.


Cyrela Diamante


Ltda


Cyrela Brazil Realty S/A.Campos Sales Empreendimentos


Cyrela Brazil Realty S/A.Cyrela Roraima Empreendimentos


Cyrela Brazil Realty S/A. Cyrela Lambari Emp. Imob. Subsidiária integral Reembolso de Despesas 31/12/2017 5.937,18 19.723,24 120,20 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A. COROADOS EMPREENDIME Empresa ligada Reembolso de Despesas 31/12/2017 5.925,50 - - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Cyrela Pompeia Empreend Imob

LtdaControlada Reembolso de Despesas 31/12/2017 5.385,00 89.432,24 540,00 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Cyrela Cuzco Empreendimentos


Cyrela Brazil Realty S/A.Cyrela Commercial Properties

S/A. Empreendimentos e Particip

Investimento a valor justo, pois segue

o IFRS 9 (CPC 48)Reembolso de Despesas 31/12/2017 5.341,90 - 4.286,55 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A. Living Pirassununga Ltda Subsidiária integral Reembolso de Despesas 31/12/2017 5.169,68 37.960,72 824,82 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Alpen Haus Desenvolvimento

Imobiliário S/A. Coligada Empréstimo 31/12/2017 5.039,03 - 41.272,86 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Maiastra 1 Empreendimentos


Cyrela Brazil Realty S/A.Cyrela Holanda Empreendimentos


Cyrela Brazil Realty S/A.Cyrela Fibra N.A.

Empreendimentos ImobiliárioControlada Reembolso de Despesas 31/12/2017 4.902,15 12.000,22 1.265,22 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

PÁGINA: 343 de 390







contratual31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015


relacionada




ou extinção


para a operação


cobrada





g) Saldo Existente

Cyrela Brazil Realty S/A.Cyrela Europa Empreend Imob

LTDA Subsidiária integral Reembolso de Despesas 31/12/2017 4.703,82 17.521,09 213,77 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Cyrela Rjz Gulf Empreendimentos


Cyrela Brazil Realty S/A.Saira-Sapucaia Empreend Imob

Ltda Coligada Reembolso de Despesas 31/12/2017 4.540,00 23.519,34 - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.


Imobiliários Spe LtdaSubsidiária integral Reembolso de Despesas 31/12/2017 4.425,70 275,58 - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Jardim Leao Empreendimentos


Cyrela Brazil Realty S/A.Cyrela Tolteca Empreendimentos


Cyrela Brazil Realty S/A. Cyrela China Emp. Imob. Subsidiária integral Reembolso de Despesas 31/12/2017 4.146,00 1.166,84 517,61 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Tamoios Empreendimentos


Cyrela Brazil Realty S/A. Dgc West Side Ltda Subsidiária integral Reembolso de Despesas 31/12/2017 3.447,80 - - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.


Barão Miracema


SPE Ltda


Cyrela Brazil Realty S/A.Praia do Forte Empreendimentos



Imobiliários Spe LtdaControlada Reembolso de Despesas 31/12/2017 3.240,00 2.407,88 - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Cyrela Niss Empreendimentos


Cyrela Brazil Realty S/A.Nepal Empreendimentos


Cyrela Brazil Realty S/A.Seattle Empreendimentos

Imobiliários Ltda Coligada Reembolso de Despesas 31/12/2017 3.070,73 - - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Savona Empreendimento

Imobiliário Spe Ltda. Coligada Reembolso de Despesas 31/12/2017 3.052,30 44.357,38 154,45 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A. Dgc Santa Quiteria Tres Ltda Subsidiária integral Reembolso de Despesas 31/12/2017 3.046,14 - - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A. Gabrielle Emp. Imob. Ltda Controlada Reembolso de Despesas 31/12/2017 3.001,04 23.094,52 365,80 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A. Cyrela Alasca Empreendime Subsidiária integral Reembolso de Despesas 31/12/2017 2.994,19 6.439,85 259,48 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A. Dgc Ecoville Dois Ltda Subsidiária integral Reembolso de Despesas 31/12/2017 2.880,00 - - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Chichiaretta Empreendimentos

Imobiliários LtdaSubsidiária integral Reembolso de Despesas 31/12/2017 2.714,00 865,00 - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Cyrela Dinamica De Investimento

Imobiliária LtdaControlada Reembolso de Despesas 31/12/2017 2.703,56 - - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Cyrela Chile Empreendimentos


Cyrela Brazil Realty S/A.Cyrela Bracy De Investimentos


Cyrela Brazil Realty S/A.Plarcon Cyrela Empreendimentos


Cyrela Brazil Realty S/A.Corsega Empreendimentos


Cyrela Brazil Realty S/A.Costa Maggiore Empreendimentos

Imobiliários Ltda Coligada Reembolso de Despesas 31/12/2017 2.517,62 6.941,50 - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

PÁGINA: 344 de 390







contratual31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015


relacionada




ou extinção


para a operação


cobrada





g) Saldo Existente


Cyrela Nordeste


Ltda

Subsidiária integral Reembolso de Despesas 31/12/2017 2.506,00 65,00 127,95 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A. Cbr 014 Empreend Imob Ltda Subsidiária integral Reembolso de Despesas 31/12/2017 2.464,02 3.096,84 827,61 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.


Praca Oiapoque


Ltda


Cyrela Brazil Realty S/A.Cyrela Grenwood de

Investimentos Imobiliarios LtdaControlada Reembolso de Despesas 31/12/2017 2.416,76 24.499,59 155,00 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.



Cyrela Brazil Realty S/A.Bélgica Empreendimentos


Cyrela Brazil Realty S/A. Dgc João Gualberto Ltda Subsidiária integral Reembolso de Despesas 31/12/2017 2.113,07 - - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Vinhedo Empreendimentos


Cyrela Brazil Realty S/A.Cyrela Tecnisa De Investimento

Imobiliária Ltda Coligada Reembolso de Despesas 31/12/2017 2.000,00 900,00 - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Cyrela Investimento e

Participacoes LtdaControlada Reembolso de Despesas 31/12/2017 1.900,00 10.881,45 90,00 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Himalaia Empreendimentos


Cyrela Brazil Realty S/A.Cyrela Gerbera Empreendimentos

Imobiliários LtdaControlada Reembolso de Despesas 31/12/2017 1.757,14 - - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A. Betabens ADM de Bens LTDA Subsidiária integral Reembolso de Despesas 31/12/2017 1.720,00 13.193,69 90,00 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Ssb Empreendimentos

ImobiláriosSpe S/ASubsidiária integral Reembolso de Despesas 31/12/2017 1.690,00 8.120,32 271,80 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Living Indiana Empreendimentos


Cyrela Brazil Realty S/A.Cyrela Milao Empreendimentos

Imobiliários S/AColigada Reembolso de Despesas 31/12/2017 1.625,10 5.787,84 - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Cyrela Ipanema Empreendimentos

Imobiliária LtdaControlada Reembolso de Despesas 31/12/2017 1.625,00 5.522,45 - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Mesopotamia Empreendimentos

Imobiliários Spe S/ASubsidiária integral Reembolso de Despesas 31/12/2017 1.616,00 1.195,00 - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Nilo Empreendimentos Imobiliários

LtdaControlada Reembolso de Despesas 31/12/2017 1.607,08 4.400,00 - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.


Cyrela Mac Amazonas


Ltda.


Cyrela Brazil Realty S/A.Cyrela Tennessee

Empreendimentos Imobiliários S/AColigada Reembolso de Despesas 31/12/2017 1.581,92 1.320,00 - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Cyrela Japão Empreendimentos

Imobiliários Spe Ltda. Coligada Reembolso de Despesas 31/12/2017 1.576,76 7.777,58 101,90 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.


Cyrela Lakewood


Ltda



Imobiliarios LtdaSubsidiária integral Reembolso de Despesas 31/12/2017 1.491,34 - 205,37 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.


Viana do Castelo


Ltda


Cyrela Brazil Realty S/A.Abc II De Investimento Imobiliária

LtdaControlada Reembolso de Despesas 31/12/2017 1.460,00 6.932,51 - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Cyrela Minas Empreendimentos


PÁGINA: 345 de 390







contratual31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015


relacionada




ou extinção


para a operação


cobrada





g) Saldo Existente

Cyrela Brazil Realty S/A.Vila Maria Empreendimentos

Imobiliarios Spe LtdaSubsidiária integral Reembolso de Despesas 31/12/2017 1.425,00 9.026,62 90,00 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Cyrela Portugal Empreendimentos


Cyrela Brazil Realty S/A.Lorena Empreendimentos

Imobiliários Spe LtdaControlada Reembolso de Despesas 31/12/2017 1.407,86 51.688,10 - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Estela Borges Empreendimentos

Imobiliários S/ASubsidiária integral Reembolso de Despesas 31/12/2017 1.400,00 3.882,03 - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Cyrela White River de

Investimento Imobiliário Spe Ltda.Controlada Reembolso de Despesas 31/12/2017 1.200,00 5.947,26 180,00 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.


Rua Do Orfanato

Empreendimentos Imobiliarios Spe

Ltda


Cyrela Brazil Realty S/A.Cyrela Df 01 Empreendimentos


Cyrela Brazil Realty S/A.Tibirica Empreendimentos

Imobiliários Ltda Coligada Reembolso de Despesas 31/12/2017 1.142,94 180,00 - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.


Mac Cyrela Italia


Ltda


Cyrela Brazil Realty S/A. Mac Construtora Ltda. Coligada Redução de Capital 31/12/2017 1.107,96 236.127,53 376.127,53 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Cyrela Jamaica Empreendimentos


Cyrela Brazil Realty S/A.Mestre Alvaro Empreendimentos

Imobiliarios Ltda Coligada Reembolso de Despesas 31/12/2017 1.080,00 900,00 - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Cotia Empreendimentos



Cyrela Urbanismo 5 -


Ltda

Subsidiária integral Reembolso de Despesas 31/12/2017 1.058,22 - - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.


Imobiliários Ltda. Subsidiária integral Reembolso de Despesas 31/12/2017 1.045,00 6.741,85 - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Tal Empreendimentos Imobiliários

LtdaControlada Reembolso de Despesas 31/12/2017 1.000,00 - - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A. SCP Vinson Praça Piratininga Controlada Reembolso de Despesas 31/12/2017 980,00 - - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Padre Adelino Empreendimentos

Imobiliarios LtdaSubsidiária integral Reembolso de Despesas 31/12/2017 970,00 6.339,66 270,00 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Lyon Empreendimentos

Imobiliários LtdaSubsidiária integral Reembolso de Despesas 31/12/2017 919,54 - - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Jacira Reis Empreendimentos

Imobiliários Ltda Coligada Reembolso de Despesas 31/12/2017 867,97 - - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Dalia Empreendimentos

Imobiliários LtdaColigada Reembolso de Despesas 31/12/2017 800,00 600,00 - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Gv 10 Empreendimentos

Imobiliarios LtdaSubsidiária integral Reembolso de Despesas 31/12/2017 790,00 1.222,45 90,00 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Petronio Portela

Empreendimentos Imobiliários S/AControlada Reembolso de Despesas 31/12/2017 780,00 - - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Living 010 Empreendimentos

Imobiliários LtdaSubsidiária integral Reembolso de Despesas 31/12/2017 747,23 - - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Cyrela Magik Califórnia Empreend

Imobiliários Spe Ltda.Controlada Reembolso de Despesas 31/12/2017 660,00 5.549,81 - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.C.E.A. Empreendimentos

Imobiliários Spe Ltda Coligada Reembolso de Despesas 31/12/2017 660,00 1.635,00 - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.


Residencial Sao Conrado


Ltda

Coligada Reembolso de Despesas 31/12/2017 650,00 - - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

PÁGINA: 346 de 390







contratual31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015


relacionada




ou extinção


para a operação


cobrada





g) Saldo Existente

Cyrela Brazil Realty S/A.Cyrela Oceania Empreendimentos

Imobiliários Ltda Coligada Reembolso de Despesas 31/12/2017 626,30 10.733,69 - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Unique De Investimento Imobiliária

LtdaControlada Reembolso de Despesas 31/12/2017 600,00 1.300,00 - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A. JAIME STOKFISZ FLECHTMAN Pessoa ligada Reembolso de Despesas 31/12/2017 560,00 - - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Goiania Empreendimentos

Imobiliarios LtdaControlada Reembolso de Despesas 31/12/2017 520,00 5.746,84 - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Teresópolis Empreendimentos

Imobiliários Ltda.Coligada Reembolso de Despesas 31/12/2017 443,14 9.523,55 - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A. Living Construtora Ltda Subsidiária integral Reembolso de Despesas 31/12/2017 418,82 - - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A. Cyrela Gafisa SPE Ltda Coligada Reembolso de Despesas 31/12/2017 400,00 3.429,81 90,00 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A. Cyrela Comercial Imobiliária Ltda Controlada Reembolso de Despesas 31/12/2017 400,00 546,84 - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A. Alexandria Emp. Imob. Controlada Reembolso de Despesas 31/12/2017 330,00 12.570,62 90,00 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Cyrela Sintra Empreendimentos

Imobiliários Spe LtdaControlada Reembolso de Despesas 31/12/2017 300,00 200,00 - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.ILDO FRANCISCO DO

NASCIMENTOPessoa ligada Reembolso de Despesas 31/12/2017 280,00 - - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A. SANDRA ESTHY ATTIE Pessoa ligada Reembolso de Despesas 31/12/2017 280,00 - - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A. RAFAEL NOVELLINO Pessoa ligada Reembolso de Despesas 31/12/2017 280,00 - - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A. ANTONIO CARLOS ZORZI Pessoa ligada Reembolso de Despesas 31/12/2017 280,00 - - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.


Cyrela Villa Lobos Office Park


Ltda

Controlada Reembolso de Despesas 31/12/2017 260,00 - - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.


Cyrela Magik Tecnisa

Empreendimentos Imobiliária Spe

Ltda

Coligada Reembolso de Despesas 31/12/2017 220,00 2.317,01 - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Rua Dos Alpes Empreendimentos

Imobiliários LtdaSubsidiária integral Reembolso de Despesas 31/12/2017 218,82 10.460,77 - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Caninde De Investimento

Imobiliária LtdaControlada Reembolso de Despesas 31/12/2017 200,00 3.446,84 - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Jardim America Incorporadora

Spe LtdaControlada Reembolso de Despesas 31/12/2017 200,00 - - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A. ARRAIAL DO CABO EMP Empresa ligada Reembolso de Despesas 31/12/2017 200,00 - - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Caiobas Empreendimentos

Imobiliarios Spe LtdaColigada Reembolso de Despesas 31/12/2017 180,00 90,00 - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A. Cyrela Pamplona Subsidiária integral Reembolso de Despesas 31/12/2017 72,94 18.680,81 1.389,22 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A.Cyrela Nazca Empreendimentos



Sociedades31/12/2017 1,38 - - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Brazil Realty S/A. SANCA DESENV URBANO LTDA Empresa ligadaVenda de Participações em


Cyrela Brazil Realty S/A.Cyrela Manaus Empreendimentos




PÁGINA: 347 de 390



Ativo - a Receber Passivo - a Pagar 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015

i) Credor ii) Devedorb) Relação das partes

com o emissord) Objeto do contrato


contratual 52.322.647,82 50.482.445,96 218.629.442,27


relacionada



k) Condições de

rescisão ou extinção


para a operação


cobrada

Cyrela Puglia Empreendimentos

Imobiliários LtdaCyrela Brazil Realty S/A. Subsidiária integral Redução de Capital 31/12/2017 27.296.076,00 - - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Arizona Investimentos Imobiliários

Ltda.Cyrela Brazil Realty S/A. Coligada Empréstimo 31/12/2016 5.933.825,10 5.933.825,10 11.804.042,22 Não se aplica. Não se aplica. Prazo indeterminado

Liquidação, concordata

ou falênciaNão aplicável Não aplicável

Magnum Investimentos Imobiliários

Ltda.Cyrela Brazil Realty S/A. Coligada Empréstimo 31/12/2015 4.194.514,73 4.194.514,73 4.194.514,73 Não se aplica. Não se aplica. Prazo indeterminado



Forest Hill de Investimentos

Imobiliários Ltda.Cyrela Brazil Realty S/A. Coligada Empréstimo 31/12/2016 2.720.000,00 2.720.000,00 3.205.000,00 Não se aplica. Não se aplica. Prazo indeterminado



Pdg Realty S/A Empreend E Partici Cyrela Brazil Realty S/A. Empresa ligada Participações a Pagar 31/12/2016 2.314.375,00 2.314.375,00 3.500.000,00 2.314.375,00 conforme contrato 10 anos Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Angra Dos Reis Empreendimentos

Imobiliarios LtdaCyrela Brazil Realty S/A. Controlada Empréstimo 31/12/2017 1.412.404,25 8.850.246,17 8.718.923,88 Não se aplica. Não se aplica. Prazo indeterminado



Spe Faicalville Incorporação 1 Ltda Cyrela Brazil Realty S/A. Coligada Redução de Capital 31/12/2017 1.235.779,51 - - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Spe Brasil Incorporação 28 Ltda Cyrela Brazil Realty S/A. Coligada Redução de Capital 31/12/2017 604.711,80 - - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela White River de Investimento

Imobiliario Spe LtdaCyrela Brazil Realty S/A. Controlada Reembolso de Despesas 31/12/2015 580.000,00 580.000,00 580.000,00 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Spe Brasil Incorporação 28 Ltda Cyrela Brazil Realty S/A. Coligada Empréstimo 31/12/2016 400.000,00 400.000,00 - Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Mac Empreendimentos Imobiliários

S/A.Cyrela Brazil Realty S/A. Coligada Participações a Pagar 31/12/2017 99.709,47 214.012,03 251.719,96 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Seller Consultoria Imob e Represent

LtdaCyrela Brazil Realty S/A. Subsidiária integral Reembolso de Despesas 31/12/2017 9.524,60 - 10.881,05 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cyrela Construtora Ltda. Cyrela Brazil Realty S/A. Subsidiária integral Reembolso de Despesas 31/12/2017 959,72 - 48.814,29 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

Cury Construtora E Incorporadora

S/ACyrela Brazil Realty S/A. Coligada Participações a Pagar 31/12/2016 500,00 500,00 - 500,00 conforme contrato 1 anos Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.



g) Saldo Existente

16.4 Outras informações relevantes - Devedor

(i) As informações presentes no item 16.2 também estão inseridas na relação abaixo

PÁGINA: 348 de 390


Tipo de capital Capital Emitido

08/05/2014 3.095.744.524,60 416.658.829 0 416.658.829

28/04/2016 0,00 750.000.000 0 750.000.000

Tipo de capital Capital Autorizado

Tipo de capital Capital Integralizado

28/04/2016 3.395.744.524,60 399.742.799 0 399.742.799

17.1 - Informações sobre o capital social

Data da autorização ou aprovação Valor do capital (Reais) Prazo de integralização

Quantidade de ações ordinárias (Unidades)

Quantidade de ações preferenciais (Unidades)

Quantidade total de ações (Unidades)

PÁGINA: 349 de 390


Critério para determinação do preço de emissão

Forma de integralização

28/04/2016 AGOE 28/04/2016 300.000.000,00 Sem emissão de ações

0 0 0 0,00000000 0,00 R$ por Unidade

17.2 - Aumentos do capital social

Data de deliberação

Orgão que deliberou o aumento Data emissão

Valor total emissão (Reais)

Tipo de aumento

Ordinárias (Unidades)

Preferênciais (Unidades)

Total ações (Unidades)

Subscrição / Capital anterior Preço emissão Fator cotação

PÁGINA: 350 de 390


Não houve


17.3 - Informações sobre desdobramentos, grupamentos e bonificações de ações

PÁGINA: 351 de 390


Não houve


17.4 - Informações sobre reduções do capital social

PÁGINA: 352 de 390



A Administração da Companhia autorizou, em 08/05/2014, o aumento de capital social sem a emissão de

novas ações. O Capital Social foi alterado conforme Ata da Assembleia Geral Extraordinária arquivada e

disponível no site da CVM e no site de Relações com Investidores.

Conforme ata disponível no site de Relações com Investidores da Companhia e no site da CVM, em

Reunião do Conselho de Administração realizada em 11/06/2014, foi aprovado o cancelamento de

16.916.030 ações ordinárias de emissão da Companhia mantidas em tesouraria, sem redução do capital

social. Consequentemente, o total de ações ordinárias, nominativas e escriturais, sem valor nominal

emitidas pela Companhia passa de 416.658.829 (quatrocentas e dezesseis milhões, seiscentas e cinquenta

e oito mil e oitocentas e vinte nove), para 399.742.799 (trezentos e noventa e nove milhões, setecentos e

quarenta e dois mil e setecentos e noventa e nove).

A adequação do Estatuto Social da Companhia para refletir o cancelamento de ações acima mencionado

foi aprovado na Assembleia Geral realizada em 28/04/2016.

PÁGINA: 353 de 390


Descrição da restrição Acionistas controladores e administradores da Cia não poderão vender e/ou ofertar à venda ações de emissão da Cia ou derivativos lastreados nas ações nos 6 meses subsequentes à primeira distrib. pública de ações da Cia. Após esse período inicial de 6 meses os acionistas controladores e administradores da Cia não poderão vender e/ou ofertar mais do que 40% das ações de emissão da Cia Após esse período inicial de 6 meses, os acionistas controladores e administradores da Cia não poderão vender e/ou ofertar mais do que 40% das ações de emissão da Cia. Ainda, o Estat. Social da Cia prevê que o acionista controlador alienante ou o grupo de acionistas controlador alienante não poderá transferir a propriedade de suas ações, nem a Cia poderá registrar qualquer transferência de ações para o adquirente do Poder de Controle ou para aqueles que vierem a deter o Poder de Controle, enquanto estes não subscreverem o Termo de Anuência dos Controladores a que alude o Regulamento de Listagem Novo Mercado

Restrição a circulação Sim

Descrição das características do reembolso de capital

Nos seguintes casos: Redução do dividendo obrigatório; Fusão ou incorporação da Companhia em outra sociedade (em situações específicas, conforme descritas abaixo);Participação da Companhia em um grupo de sociedades, conforme tal expressão é definida na Lei das Sociedades por Ações; Mudança do objeto social da Companhia;Cisão (em situações específicas, conforme descritas abaixo);Incorporação de ações envolvendo a Companhia nos termos do artigo 252 da Lei das S.A.; e Aquisição pela Companhia do controle de qualquer sociedade, caso o preço de aquisição ultrapasse os limites estabelecidos no §2º do artigo 256 da Lei das S.A.

Condições para alteração dos direitos assegurados por tais valores mobiliários

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, nem o Estatuto Social da Companhia, nem as deliberações tomadas em assembleia geral podem privar os acionistas do direito de: (i) participar dos lucros sociais; (ii) participar, na hipótese de liquidação da Companhia, da distribuição de quaisquer ativos remanescentes, na proporção de sua participação no capital social; (iii) fiscalizar a gestão da Companhia, nos termos previsto na Lei das Sociedades por Ações; (iv) preferência na subscrição de futuros aumentos de capital, exceto em determinadas circunstância previstas na Lei das Sociedades por Ações; e (v) retirar-se da Companhia nos casos previstos na Lei das Sociedades por Ações.

Hipóteses de resgate e fórmula de cálculo do valor de resgate

Resgatável Não

Outras características relevantes

Não Existem outras características relevantes além das acima citadas.

Tag along 100,000000

Espécie de ações ou CDA Ordinária

Direito a reembolso de capital Sim

Conversibilidade Não

Direito a voto Pleno

Direito a dividendos De acordo com o Estatuto Social da Companhia e em obediência ao disposto na Lei das Sociedades Anônimas (Lei das S.A.), uma parcela do lucro líquido do exercício será destinada ao pagamento do dividendo anual mínimo obrigatório aos acionistas, não inferior a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício, diminuído ou acrescido os seguintes valores: (i) importância destinada à constituição de reserva legal; (ii) importância destinada à formação de reserva para contingências e reversão das mesmas reservas formadas em exercícios anteriores; e (iii) importância decorrente da reversão da reserva de lucros a realizar formada em exercícios anteriores, nos termos do artigo 202, inciso II da Lei das S.A.

18.1 - Direitos das ações

PÁGINA: 354 de 390


18.2 - Descrição de eventuais regras estatutárias que limitem o direito de voto deacionistas significativos ou que os obriguem a realizar oferta pública

Limitação ao Direito de Voto Conforme art. 120 da Lei das S.A. a assembleia geral poderá suspender o exercício dos direitos do acionista, incluindo seu direito a voto, que deixar de cumprir obrigação imposta pelo Estatuto Social da Companhia ou por lei. Obrigação de Realização de Oferta Pública em caso de alienação de controle O Estatuto Social reproduz as regras do Novo Mercado da BM&FBOVESPA quanto à obrigação de realização de oferta pública de aquisição de ações da Companhia, em caso de alienação do controle, conforme referido no item 18.1(e) acima. Obrigação de Realização de Oferta Pública em caso da Companhia possuir controle difuso Caso haja controle difuso na Companhia, o Estatuto da Companhia prevê quatro situações na qual é obrigatória a oferta pública de ações (OPA). A Companhia obriga-se a realizar OPA sempre que for aprovado, em assembleia geral, o cancelamento de registro de companhia aberta, sendo que, neste caso, a Companhia somente poderá adquirir as ações de titularidade dos acionistas que tenham votado a favor do cancelamento de registro na deliberação em assembleia geral após ter adquirido as ações dos demais acionistas que não tenham votado a favor da referida deliberação e que tenham aceitado a referida oferta pública. A OPA será também obrigatória quando for aprovada, em assembleia geral, a saída da Companhia do Novo Mercado, seja por registro para negociação das ações fora do Novo Mercado, seja por reorganização societária. Neste caso a oferta pública de aquisição de ações deverá ser efetuada pelos acionistas que tenham votado a favor da respectiva deliberação em assembleia geral. Ainda, caso a saída da Companhia do Novo Mercado ocorrer em razão do descumprimento de obrigações constantes do Regulamento de Listagem do Novo Mercado e caso o descumprimento decorra de deliberação em assembleia geral, a oferta pública de aquisição de ações deverá ser efetivada pelos acionistas que tenham votado a favor da deliberação que implique no descumprimento referido. Por fim, caso o descumprimento decorra de ato ou fato da administração, a Companhia deverá efetivar oferta pública de aquisição de ações para cancelamento de registro de companhia aberta dirigida a todos

os acionistas da Companhia. Caso seja deliberada, em assembleia geral, a manutenção do registro de companhia aberta da Companhia, a OPA deverá ser efetivada pelos acionistas que tenham votado a favor dessa deliberação. Obrigação de Realização de Oferta Pública em caso de qualquer saída da Companhia do Novo Mercado Ainda, caso os acionistas reunidos em assembleia geral extraordinária deliberem a saída da Companhia do Novo Mercado, os acionista(s) Controlador(es) ou Grupo de Acionistas Controlador da Companhia deverá(ão) efetivar oferta pública de aquisição de ações, seja porque a saída ocorreu para negociação das ações fora do Novo Mercado, seja por reorganização societária na qual as ações da companhia resultante de tal reorganização não sejam admitidas para negociação no Novo Mercado, observadas a legislação aplicável e as regras constantes do Regulamento de Listagem do Novo Mercado. O preço mínimo a ser ofertado neste caso deverá corresponder ao valor econômico apurado em laudo de avaliação, conforme prevê o Estatuto Social da Companhia. O laudo de avaliação deverá ser elaborado por empresa especializada, com experiência comprovada e independente quanto ao poder de decisão da

Companhia, de seus Administradores e Controladores, devendo o laudo também satisfazer os requisitos da Lei das Sociedades por Ações e conter a responsabilidade prevista nesta lei. Os custos de elaboração do laudo de avaliação deverão ser suportados integralmente pelos responsáveis pela efetivação da oferta pública de aquisição das ações, conforme o caso. A notícia da efetivação da oferta pública deverá ser comunicada à BM&FBOVESPA e divulgada ao mercado imediatamente após a realização da Assembleia Geral da Companhia que houver aprovado referida saída ou reorganização, conforme o caso.

PÁGINA: 355 de 390


18.3 - Descrição de exceções e cláusulas suspensivas relativas a direitos patrimoniais oupolíticos previstos no estatuto

Não há qualquer exceção ou cláusula suspensiva relativa a direitos patrimoniais ou políticos previstas no estatuto social da Companhia.

PÁGINA: 356 de 390


30/09/2015 Ações Ordinária Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros

2.408.564 9,89 7,31 R$ por Unidade 8,15


2.419.802 13,47 9,69 R$ por Unidade 10,45


2.091.425 13,58 9,33 R$ por Unidade 10,72


3.402.322 9,65 6,91 R$ por Unidade 7,97

Exercício social 31/12/2015

Trimestre Valor Mobiliário Espécie Classe Mercado Entidade administrativaVolume financeiro negociado (Reais)

Valor maior cotação (Reais)

Valor menor cotação (Reais) Fator cotação

Valor média cotação (Reais)

30/06/2016 Ações Ordinária Balcão Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros

2.192.859 11,40 9,17 R$ por Unidade 9,87



2.700.872 11,77 9,95 R$ por Unidade 10,47



2.792.562 11,14 8,85 R$ por Unidade 10,00



2.956.125 10,89 6,68 R$ por Unidade 7,94








1.810.559 13,74 10,20 R$ por Unidade 11,99



2.290.750 14,50 10,46 R$ por Unidade 12,91



2.174.912 14,60 12,20 R$ por Unidade 13,00



2.103.589 14,94 10,91 R$ por Unidade 12,63






18.4 - Volume de negociações e maiores e menores cotações dos valores mobiliários negociados

PÁGINA: 357 de 390


Valor nominal global(Reais)

30.000.000,00

Investidores Institucionais(Unidades)

0

Pessoas Jurídicas(Unidades)

0


Restrição a circulação Não

Saldo devedor em aberto 30.000.000,00

Pessoas Físicas(Unidades)

0

Identificação do valor mobiliário

1ª série da 7ª emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários

Valor mobiliário Certificados de Recebíveis Imobiliários

Quantidade(Unidades)

30.000

Data de vencimento 14/12/2018

Data de emissão 21/12/2016

Possibilidade resgate Sim

Hipótese e cálculo do valor de resgate

"Os CRI serão objeto de Resgate Antecipado Total, caso ocorra a Amortização Antecipada Total da CCB. Os valores recebidos pela Emissora a título de Amortização Antecipada da CCB serão utilizados para o resgate dos CRI, mediante o pagamento do saldo do Valor Nominal Unitário dos CRI, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a primeira Data de Integralização ou Data de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso e de prêmio resultante da multiplicação de 0,3% (três décimos por cento) pelo prazo remanescente da CCB (calculado em anos, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis), incidente sobre o saldo devedor dos CRI objeto do Resgate Antecipado Total, aos Titulares dos CRI, no prazo de até 2 (dois) Dias Úteis contados do recebimento do Valor de Recompra pela Emissora. "

18.5 - Outros valores mobiliários emitidos no Brasil

PÁGINA: 358 de 390



150.000




0


0


"Exceto se de outra forma estabelecido no Termo de Securitização, todas as deliberações serão tomadas, em primeira convocação ou em qualquer convocação subsequente, por 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRI em Circulação detidos pelos Titulares de CRI presentes. As alterações relacionadas: (i) à Amortização de Principal e à Remuneração; (ii) ao prazo de vencimento dos CRI; (iii) aos Eventos de Liquidação do Patrimônio Separado; (iv) à quaisquer alterações na Escritura de Emissão das Debêntures que possam impactar no fluxo financeiro dos CRI; e/ou (v) aos quóruns de deliberação, deverão ser aprovadas seja em primeira convocação da Assembleia dos Titulares de CRI ou em qualquer convocação subsequente, por Titulares de CRI que representem, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) dos CRI em Circulação."

Características dos valores mobiliários de dívida

"Os CRI da presente Emissão possuem as seguintes características: (i) Série: 1ª Série da 7ª emissão de certificados de recebíveis imobiliários da Emissora. (ii) Quantidade de CRI: Serão emitidos 30.000 (trinta mil) CRI. (iii) Valor Total da Emissão: O Valor Total da Emissão será de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), na Data de Emissão dos CRI. Os CRI que não forem colocados no âmbito da Oferta Pública Restrita serão cancelados pela Emissora, independentemente de decisão dos Titulares de CRI. (iv) Valor Nominal Unitário: Os CRI terão Valor Nominal Unitário de R$ 1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão. (v) Forma: Os CRI serão emitidos de forma nominativa e escritural e sua titularidade será comprovada por extrato emitido pela CETIP, quando os CRI estiverem custodiados eletronicamente na CETIP. Adicionalmente, será reconhecido como comprovante de titularidade dos CRI o extrato em nome do Titular de CRI emitido pelo Agente Escriturador, com base nas informações prestadas pela CETIP quando os CRI estiverem eletronicamente custodiados na CETIP. (vi) Preço de Subscrição e Forma de Integralização: Os CRI serão subscritos pelo seu Valor Nominal Unitário na data de integralização dos CRI, acrescido dos Juros Remuneratórios calculados a partir da primeira Data de Integralização, sendo que os CRI serão objeto de distribuição pública com esforços restritos de colocação em regime de melhores esforços. A integralização será à vista, em moeda corrente nacional, podendo ser colocados com ágio ou deságio, a ser definido, se for o caso, após subscrição e observância das condições suspensivas previstas no Contrato de Distribuição, de acordo com os procedimentos da CETIP. (vii) Prazo: Os CRI terão prazo de vencimento 723 (setecentos e vinte e três) dias contados da Data de Emissão, vencendo, portanto, em 14 de dezembro de 2018. (viii) Data de Pagamento da Amortização: O pagamento do Valor Nominal Unitário dos CRI será realizado em uma única data, sendo esta na Data de Vencimento dos CRI. (ix) Garantias: A Emissão contará com o Aval dado pela Avalista na CCB. (x) Datas de Pagamento da Remuneração: 1 14/06/2017; 2 14/12/2017; 3 14/06/2018; 4 14/12/2018. (xi) Remuneração: Os CRI farão jus a uma remuneração que contemplará juros remuneratórios, a contar da primeira Data de Integralização, correspondentes a 100% (cem por cento) da variação acumulada da Taxa DI."


-





PÁGINA: 359 de 390



150.000.000,00



0



"(i) Resgate Antecipado - A Emissora realizará o resgate antecipado integral dos CRI nas hipóteses de pagamento antecipado facultativo dos Créditos Imobiliários em caso de vencimento antecipado das Debêntures, em razão do Resgate Antecipado Facultativo Especial, nos termos da cláusula 5.2 da Escritura de Emissão das Debêntures. O resgate antecipado integral dos CRI será realizada de acordo com os procedimentos operacionais da CETIP. (ii) Resgate Antecipado Facultativo Especial - A Devedora poderá resgatar antecipadamente, mediante o envio da Comunicação de Resgate Antecipado Facultativo Especial, a totalidade das Debêntures, pelo valor correspondente ao Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures acrescido da sua respectiva Remuneração, calculada pro rata temporis desde a primeira Data de Integralização das Debêntures, conforme o caso, acrescido de prêmio calculado de acordo com a seguinte fórmula:Prêmio = [d/D * p] x (VNe + J). Sendo que:p = 0,50% (cinquenta centésimos por cento), caso o Resgate Antecipado Facultativo Especial seja realizado até o final do 1º (primeiro) ano após a Data de Emissão das Debêntures; ou 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento), caso o Resgate Antecipado Facultativo Especial seja realizado a partir do 1º (primeiro) ano contado da Data de Emissão das Debêntures;d= quantidade de dias corridos entre a data de pagamento dos valores devidos à Emissora em razão do Resgate Antecipado Facultativo Especial e a Data de Vencimento;D= quantidade de dias corridos entre a primeira Data de Integralização das Debêntures e a Data de Vencimento;Prêmio = valor do Prêmio de Resgate Antecipado Facultativo Especial, para cada Debênture em Circulação, em razão do Resgate Antecipado Facultativo Especial;VNe = valor nominal unitário não amortizado da Debênture em razão do Resgate Antecipado Facultativo Especial na data do efetivo pagamento do Resgate Antecipado Facultativo Especial, informado/calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento; J = valor dos juros devidos em razão do Resgate Antecipado Facultativo Especial na data do efetivo pagamento do Resgate Antecipado Facultativo Especial à Emissora, calculado com 8 (oito) casas decimais sem arredondamento. (iii) Oferta de Resgate Antecipado Facultativo - Caso a Emissora receba uma Oferta de Resgate Antecipado Facultativo, a Emissora, deverá em até 3 (três) Dias Úteis após tal comunicação, notificar os Titulares de CRI, mediante, publicação nos jornais de publicação mencionados neste Termo de Securitização, às expensas da Devedora , ou envio de comunicação individual para cada um dos Titulares de CRI, para que estes se manifestem, no prazo de 10 (dez) Dias Úteis contados da notificação da Emissora, a respeito de sua eventual aceitação de realizar o resgate antecipado dos CRI, mediante o envio da Resposta à Comunicação de Oferta de Resgate Antecipado Facultativo à Emissora. Nos termos da Escritura de Emissão das Debêntures, a Devedora poderá condicionar a Oferta de Resgate Antecipado Facultativo parcial à aceitação por um determinado número mínimo de Debêntures a ser por ela definido quando da realização da Comunicação de Oferta de Resgate Antecipado Facultativo."




PÁGINA: 360 de 390



0


0


24.975


"Exceto se de outra forma estabelecido no Termo de Securitização, todas as deliberações serão tomadas, em primeira convocação ou em qualquer convocação subsequente, por 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRI em Circulação detidos pelos Titulares de CRI presentes. As alterações relacionadas: (i) à Amortização de Principal e à Remuneração; (ii) ao prazo de vencimento dos CRI; (iii) aos Eventos de Liquidação do Patrimônio Separado; (iv) à quaisquer alterações na Escritura de Emissão das Debêntures que possam impactar no fluxo financeiro dos CRI; e/ou (v) aos quóruns de deliberação, deverão ser aprovadas seja em primeira convocação da Assembleia dos Titulares de CRI ou em qualquer convocação subsequente, por Titulares de CRI que representem, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) dos CRI em Circulação."


Classificação de Risco: A Emissão dos CRI foi submetida à apreciação da Agência de Classificação de Risco, a qual atribuiu a nota de classificação de risco 'brAA-(sf)' para os CRI. A classificação de risco da Emissão deverá existir durante toda a vigência dos CRI, devendo tal classificação ser atualizada trimestralmente de acordo com o disposto no artigo 7, §7º da Instrução CVM nº 414/04.


"Os CRI da presente Emissão, cujo lastro se constitui pelos Créditos Imobiliários representados integralmente pela CCI, possuem as seguintes características: (i) Série: A Emissão foi realizada em série única, que corresponde à 1ª série da 5ª emissão de certificados de recebíveis imobiliários. (ii) Quantidade de CRI: 150.000 (cento e cinquenta mil) CRI. (iii) Valor Total da Emissão: R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), na Data de Emissão dos CRI. (iv) Valor Nominal Unitário: R$ 1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão dos CRI. (v) Forma: Os CRI foram emitidos de forma escritural e sua titularidade será comprovada por extrato emitido pela CETIP. Adicionalmente, será reconhecido como comprovante de titularidade dos CRI o extrato em nome do Titular de CRI emitido pelo Agente Escriturador, enquanto os CRI não estiverem eletronicamente custodiados na CETIP. (vi) Preço de Subscrição e Forma de Integralização: Os CRI forma integralizados à vista na data de sua subscrição, nos termos acordados no respectivo boletim de subscrição, pelo seu Valor Nominal Unitário acrescido da Remuneração calculada desde a primeira Data de Integralização, podendo ser colocados com ágio ou deságio, a ser definido, se for o caso, na data de subscrição dos CRI, desde que assegurado a todos os investidores em condição de igualdade. (vii) Prazo: O prazo total de dias corridos dos CRI será o período compreendido entre 30 de setembro de 2016 e 05 de dezembro de 2018, totalizando 796 (setecentos e noventa e seis) dias contados da Data de Emissão. (viii) Data de Pagamento da Amortização: O pagamento do Valor Nominal Unitário será realizado em uma única data, na Data de Vencimento. (ix) Datas de Pagamento da Remuneração: O primeiro pagamento da Remuneração será realizado em 5 de junho de 2017 e os demais pagamentos nos semestres seguintes. (x) Remuneração: Os CRI farão jus a uma remuneração que contemplará juros remuneratórios, a contar da primeira Data de Integralização, correspondentes a 98,00% (noventa e oito por cento) da variação acumulada da Taxa DI."



Valor mobiliário Debêntures


CVM/SRE/DEB/2008/006 - CYRE 12


PÁGINA: 361 de 390


Saldo devedor em aberto 100.000,00



249.750.000,00


0


"Em 6 de dezembro de 2007, foi protocolado na CVM o pedido de registro da 2a emissão pública de debêntures simples, não conversíveis em Ações, em duas séries, nominativas, escriturais, da espécie quirografária, de emissão da companhia também no âmbito do Primeiro Programa de Distribuição Pública de Valores Mobiliários. Em 8 de fevereiro de 2008, foi publicado o Anúncio de Encerramento da 2ª emissão pública de debêntures simples, no valor total de R$499,5 milhões, sendo 24.975 debêntures da 1ª série e 24.975 debêntures da 2ª série. As debêntures apresentam valor nominal de R$10.000,00 e prazo de 10 anos a contar da data de emissão (5 de janeiro de 2008), com vencimento final em 05 de janeiro de 2018. As debêntures possuem taxas de juros correspondentes a 100% do acúmulo da variação das taxas médias diárias dos depósitos interfinanceiros de um dia “over extra grupo”, calculadas e divulgadas diariamente pela CETIP, no informativo diário disponível em sua página na Internet (http://www.cetip.com.br) (“Taxa DI”), acrescida de um spread de 0,65% ao ano, incidente sobre o valor nominal unitário ainda não amortizado, pagos semestralmente, sendo que o primeiro pagamento será devido em 5 de julho de 2008. A classificação da segunda emissão pela Standard & Poor’s foi “brAA-”."


Alterações nas características e condições das Debêntures e da Emissão deverão ser aprovadas por Debenturistas que representem , pelo menos, 75% (setenta e cinco por cento) das Debêntures em circulação, observado que alterações na Remuneração, datas de pagamento de Remuneração ou de Principal e /ou nos itens que dispõem sobre hipóteses de vencimento antecipado e/ou prazo das Debêntures e / ou dispositivos sobre quorum previstos na escritura das Debêntures deverão contar com aprovação de Debenturistas representando 95% (noventa e cinco por cento) das Debêntures em Circulação, à exceção do não acordo sobre a Taxa Substitutiva no caso da indisponibilidade temporária da Taxa DI, quando do pagamento da Remuneração.


A empresa possuí direitos de adquirir livremente, a qualquer tempo, quaisquer debêntures em circulação no mercado de valores mobiliários, de acordo com a legislação aplicável. As debêntures possuem taxas de juros correspondentes a 100% do acúmulo da variação das taxas médias diárias dos depósitos interfinanceiros de um dia “over extra grupo”, calculadas e divulgadas diariamente pela CETIP, no informativo diário disponível em sua página na Internet http://www.cetip.com.br) (“Taxa DI”), acrescida de um spread de 0,65% ao ano, incidente sobre o valor nominal unitário ainda não amortizado, pagos semestralmente, sendo que o primeiro pagamento será devido em 5 de julho de 2008.




PÁGINA: 362 de 390



249.750.000,00



0


0



"A empresa possuí direitos de adquirir livremente, a qualquer tempo, quaisquer debêntures em circulação no mercado de valores mobiliários, de acordo com a legislação aplicável.As debêntures possuem taxas de juros correspondentes a 100% do acúmulo da variação das taxas médias diárias dos depósitos interfinanceiros de um dia “over extra grupo”, calculadas e divulgadas diariamente pela CETIP, no informativo diário disponível em sua página na Internet (http://www.cetip.com.br) (“Taxa DI”), acrescida de um spread de 0,65% ao ano, incidente sobre o valor nominal unitário ainda não amortizado, pagos semestralmente, sendo que o primeiro pagamento será devido em 5 de julho de 2008."





"A empresa deverá manter índices financeiros dentro de um limite pré estabelecidos pelo agente fiduciário (""covenants financeiros""). São eles:(i) A razão entre a soma da Dívida Líquida e Imóveis a Pagar menos a Dívida SFH (Sistema Financeiro da Habitação) e o Patrimônio Líquido deverá ser sempre igual ou inferior a 0,70 (setenta centésimos);(ii) A razão entre a soma do Total de Recebíveis e Imóveis a Comercializar e a soma da Dívida Líquida, Imóveis a pagar e Custos de Despesas a apropriar, deverá ser igual ou maior que 1,5 (um e meio) ou menor que 0 (zero)(iii) A razão entre EBIT e Despesa Financeira Líquida deverá ser sempre igual ou maior que 1,5 (um e meio) ou menor que 0 (zero), observado que em qualquer situação o EBIT deverá ser sempre positivo.Observado o disposto na cláusula VII da escritura das debêntures, o Agente Fiduciário deverá declarar antecipadamente vencidas todas as obrigações relativa às debêntures e exigir o imediato pagamento, pela emissora, do Valor Nominal Unitário das Debêntures, acrescido da Remuneração pró rata temporis, e demais encargos devidos nos termos desta escritura, mediante entrega à emissora de simples comunicação por escrito, na ocorrência de realização de fusão, cisão, incorporação, ou qualquer forma de reorganização societária envolvendo a Emissora que não tenha sido previamente aprovado por Debenturistas que representem no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) das Debêntures em Circulação em Assembleia Geral de Debenturistas especialmente convocada para esse fim, observando o procedimento de convocação previsto na Cláusula 10.1 a escritura relativa a essa emissão."


CVM/SRE/DEB/2008/006 - CYRE 22


24.975


0




PÁGINA: 363 de 390



100.000




Alterações nas características e condições das Debêntures e da Emissão deverão ser aprovadas por Debenturistas que representem , pelo menos, 75% (setenta e cinco por cento) das Debêntures em circulação, observado que alterações na Remuneração, datas de pagamento de Remuneração ou de Principal e /ou nos itens que dispõem sobre hipóteses de vencimento antecipado e/ou prazo das Debêntures e / ou dispositivos sobre quorum previstos na escritura das Debêntures deverão contar com aprovação de Debenturistas representando 95% (noventa e cinco por cento) das Debêntures em Circulação, à exceção do não acordo sobre a Taxa Substitutiva no caso da indisponibilidade temporária da Taxa DI, quando do pagamento da Remuneração.


"Em 6 de dezembro de 2007, foi protocolado na CVM o pedido de registro da 2a emissão pública de debêntures simples, não conversíveis em Ações, em duas séries, nominativas, escriturais, da espécie quirografária, de emissão da companhia também no âmbito do Primeiro Programa de Distribuição Pública de Valores Mobiliários. Em 8 de fevereiro de 2008, foi publicado o Anúncio de Encerramento da 2ª emissão pública de debêntures simples, no valor total de R$499,5 milhões, sendo 24.975 debêntures da 1ª série e 24.975 debêntures da 2ª série. As debêntures apresentam valor nominal de R$10.000,00 e prazo de 10 anos a contar da data de emissão (5 de janeiro de 2008), com vencimento final em 05 de janeiro de 2018. As debêntures possuem taxas de juros correspondentes a 100% do acúmulo da variação das taxas médias diárias dos depósitos interfinanceiros de um dia “over extra grupo”, calculadas e divulgadas diariamente pela CETIP, no informativo diário disponível em sua página na Internet (http://www.cetip.com.br) (“Taxa DI”), acrescida de um spread de 0,65% ao ano, incidente sobre o valor nominal unitário ainda não amortizado, pagos semestralmente, sendo que o primeiro pagamento será devido em 5 de julho de 2008. A classificação da segunda emissão pela Standard & Poor’s foi “brAA-”."


"A empresa deverá manter índices financeiros dentro de um limite pré estabelecidos pelo agente fiduciário (""covenants financeiros""). São eles:(i) A razão entre a soma da Dívida Líquida e Imóveis a Pagar menos a Dívida SFH (Sistema Financeiro da Habitação) e o Patrimônio Líquido deverá ser sempre igual ou inferior a 0,70 (setenta centésimos);(ii) A razão entre a soma do Total de Recebíveis e Imóveis a Comercializar e a soma da Dívida Líquida, Imóveis a pagar e Custos de Despesas a apropriar, deverá ser igual ou maior que 1,5 (um e meio) ou menor que 0 (zero)(iii) A razão entre EBIT e Despesa Financeira Líquida deverá ser sempre igual ou maior que 1,5 (um e meio) ou menor que 0 (zero), observado que em qualquer situação o EBIT deverá ser sempre positivo.Observado o disposto na cláusula VII da escritura das debêntures, o Agente Fiduciário deverá declarar antecipadamente vencidas todas as obrigações relativa às debêntures e exigir o imediato pagamento, pela emissora, do Valor Nominal Unitário das Debêntures, acrescido da Remuneração pró rata temporis, e demais encargos devidos nos termos desta escritura, mediante entrega à emissora de simples comunicação por escrito, na ocorrência de realização de fusão, cisão, incorporação, ou qualquer forma de reorganização societária envolvendo a Emissora que não tenha sido previamente aprovado por Debenturistas que representem no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) das Debêntures em Circulação em Assembleia Geral de Debenturistas especialmente convocada para esse fim, observando o procedimento de convocação previsto na Cláusula 10.1 a escritura relativa a essa emissão."





PÁGINA: 364 de 390






"Resgate Antecipado Total: Os CRI serão objeto de Resgate Antecipado Total, caso ocorra a Recompra Compulsória Integral. Os valores recebidos pela Emissora a título de Recompra Compulsória Integral serão utilizados para o resgate dos CRI, mediante o pagamento do saldo do Valor Nominal Unitário dos CRI, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a primeira Data de Integralização ou Data de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, aos Titulares dos CRI, no prazo de até 2 (dois) Dias Úteis contados do recebimento do Valor de Recompra pela Emissora. "


0


0



100.000.000,00


0


PÁGINA: 365 de 390







900



"Os CRI da presente Emissão, cujo lastro se constitui pelos Créditos Imobiliários representados integralmente pelas CCIs, possuem as seguintes características: (i) Série: A Emissão será realizada em 2 (duas) séries, que correspondem à 1ª e 2ª séries da 6ª emissão de certificados de recebíveis imobiliários da Emissora.(ii)Quantidade de CRI: Serão emitidos 200.000 (duzentos mil) CRI, sendo 100.000 (cem mil) da 1ª série e 100.000 (cem mil) da 2ª série. (iv) Valor Total da Emissão: O Valor Total da Emissão será de R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), na Data de Emissão dos CRI, sendo R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) da 1ª série e R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) da 2ª série. (v) Valor Nominal Unitário: Os CRI terão Valor Nominal Unitário de R$ 1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão. (vi) Forma: Os CRI serão emitidos de forma nominativa e escritural e sua titularidade será comprovada por extrato emitido pela CETIP, quando os CRI estiverem custodiados eletronicamente na CETIP. Adicionalmente, será reconhecido como comprovante de titularidade dos CRI o extrato em nome do Titular de CRI emitido pelo Agente Escriturador, com base nas informações prestadas pela CETIP quando os CRI estiverem eletronicamente custodiados na CETIP. (vii) Preço de Subscrição e Forma de Integralização: Os CRI serão integralizados à vista na data de sua subscrição, nos termos acordados no Boletim de Subscrição, pelo seu Valor Nominal Unitário acrescido da Remuneração calculada desde a primeira Data de Integralização, podendo ser colocados com ágio ou deságio, a ser definido, se for o caso, na data de subscrição dos CRI, desde que assegurado a todos os investidores em condição de igualdade.(viii) Prazo: Os CRI da 1ª Série terão prazo de vencimento de 374 (trezentos setenta e quatro) dias contados da Data de Emissão, vencendo, portanto, em 15 de dezembro de 2017, e os CRI da 2ª Série terão prazo de vencimento de 709 (setecentos e nove) dias contados da Data de Emissão, vencendo, portanto, em 15 de novembro de 2018; (ix) Data de Pagamento da Amortização: O pagamento do Valor Nominal Unitário dos CRI da 1ª Série será realizado em uma única data, sendo esta na Data de Vencimento dos CRI da 1ª Série. O pagamento do Valor Nominal Unitário dos CRI da 2ª Série será realizado da seguinte forma: (a) 33,33% (trinta e três inteiros e trinta e três centésimos por cento) em 17 de setembro de 2018; (b) 33,33% (trinta e três inteiros e trinta e três centésimos por cento) em 15 de outubro de 2018; e (c) o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da 2ª Série na Data de Vencimento da 2ª Série. (x) Remuneração: Os CRI farão jus a uma remuneração que contemplará juros remuneratórios, a contar da primeira Data de Integralização, correspondentes a 98,00% (noventa e oito por cento) da variação acumulada da Taxa DI."


Exceto se de outra forma estabelecido no Termo de Securitização, todas as deliberações serão tomadas, em primeira convocação ou em qualquer convocação subsequente, por 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRI em Circulação detidos pelos Titulares de CRI presentes. As alterações relacionadas: (i) à amortização de principal e à Remuneração; (ii) ao prazo de vencimento dos CRI; (iii) aos Eventos de Liquidação do Patrimônio Separado; (iv) à quaisquer alterações na Escritura de Emissão das Debêntures que possam impactar no fluxo financeiro dos CRI; e/ou (v) aos quóruns de deliberação, deverão ser aprovadas seja em primeira convocação da Assembleia dos Titulares de CRI ou em qualquer convocação subsequente, por Titulares de CRI que representem, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) dos CRI em Circulação.


Garantias: Não possui. Não obstante, a Devedora outorgou Fiança no âmbito do Contrato de Cessão para garantir o cumprimento das Obrigações Garantidas.


PÁGINA: 366 de 390



270.000.000,00




0


0


0



"Na ocorrência de qualquer evento de vencimento antecipado não automático da CCB, conforme indicado no parágrafo único da Cláusula 12 da CCB, o Credor deverá convocar umaAssembleia de Titulares dos CRI para que seja deliberada a orientação da manifestação do Credor em relação a tais eventos. Caso os Titulares de CRI que representem pelo menos 2/3 (dois terços) dos CRI em circulação votem por orientar o Credor a manifestar-se contrariamente ao vencimento antecipado da CCB, o Credor deverá assim manifestar-se, caso contrário, o vencimento antecipado da CCB deverá ser declarado.As propostas de alterações e renúncias feitas pela Emissora em relação (i) às datas de pagamento de principal e juros dos CRI; (ii) à remuneração dos CRI, exceto na hipótese do item 4.1.20 do Termo de Securitização; (iii) ao prazo de vencimento dos CRI, (iv) aos Eventos de Liquidação do Patrimônio Separado; (v) a quaisquer alterações na CCB que possa impactar os direitos dos Titulares dos CRI; (vi) quaisquer alterações na Garantia que possam comprometer sua suficiência, exequibilidade, validade ou liquidez; e/ou (vii) quoruns de deliberação, deverão ser aprovadas seja em primeira convocação da Assembleia de Titulares de CRI ou em qualquer convocação subsequente, por Titulares de CRI que representem, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) dos CRI em circulação."



A empresa possui direitos de adquirir livremente, a qualquer tempo, quaisquer certificados de recebíveis imobiliários em circulação no mercado de valores mobiliários, de acordo com a legislação aplicável. Os CRI possuem taxas de juros correspondentes a 107% do acúmulo da variação das taxas médias diárias dos depósitos interfinanceiros de um dia “over extra grupo”, calculadas e divulgadas diariamente pela CETIP, no informativo diário disponível em sua página na Internet (http://www.cetip.com.br) (“Taxa DI”).


"A 1ª emissão de certificados de recebíveis imobiliários, não conversíveis em Ações, em série única, nominativas, escriturais, da espécie quirografária, de emissão da Cyrela Brazil Realty nos termos do artigo 53º da Instrução CVM 400, foi registrada no Sistema CETIP 21 (“CETIP 21”) previamente a sua distribuição. Em 20 de junho de 2011, foi publicado o Anúncio de Encerramento da 1ª emissão de certificado de recebíveis imobiliários, no valor total de R$ 270 milhões em série única. Os CRI apresentam valor nominal de R$ 300.000,00 e prazo de 12 anos (série única) a contar da data de emissão (14 de junho de 2011), com vencimento final em 01 de junho de 2023. Os certificados de recebíveis imobiliários possuem taxas de juros correspondentes a 107% do acúmulo da variação das taxas médias diárias dos depósitos interfinanceiros de um dia “over extra grupo”, calculadas e divulgadas diariamente pela CETIP, no informativo diário disponível em sua página na Internet (http://www.cetip.com.br) (“Taxa DI”), incidente sobre o valor nominal unitário ainda não amortizado, pagos semestralmente, sendo que o primeiro pagamento será devido em 01 de dezembro 2011."


PÁGINA: 367 de 390






150.000.000,00



Hipóteses: A Companhia poderá, a seu exclusivo critério e a qualquer tempo, mediante deliberação do seu conselho de administração, realizar oferta de resgate antecipado das Debêntures, observado os termos a serem previstos na Escritura de Emissão; sendo certo que apenas serão resgatadas as Debêntures detidas pelos Debenturistas que optarem pela adesão à oferta. Cálculo do valor do resgate: após o encerramento do período de carência de 12 (doze) meses a contar da Data de Emissão, mediante o pagamento do Valor Nominal Unitário ou do saldo do Valor Nominal Unitário, conforme aplicável, acrescido da Remuneração e de um prêmio flat equivalente a 0,30% incidentes sobre o Valor Nominal Unitário ou sobre o saldo do Valor Nominal Unitário, conforme aplicável, acrescido, ainda, da remuneração até a data do efetivo resgate antecipado facultativo, observado o disposto na Escritura de Emissão.



CYRE 10


0


"Os Titulares de CRI poderão, a qualquer tempo, reunir-se em Assembleia de Titulares de CRI, a fim de deliberarem sobre matéria de interesse da comunhão dos detentores de CRI. Para isto, a Assembleia de Titulares de CRI poderá ser convocada pelo Agente Fiduciário, pela Emissora ou por Titulares de CRI que representem, no mínimo, 10% (dez por cento) dos CRI em circulação. Exceto se de outra forma estabelecido no Termo de Securitização, todas as deliberações serão tomadas, em primeira convocação ou em qualquer convocação subsequente, por 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRI em circulação detidos pelos Titulares de CRI presentes.Não será admitida a remoção ou substituição dos Créditos Imobiliários."


0


0


150.000




PÁGINA: 368 de 390



Espécie: As Debêntures serão da espécie quirografária, não contando, portanto, com qualquer tipo de garantia pessoal ou real e não conferirão qualquer privilégio especial ou geral a seus titulares, bem como não será segregado nenhum dos ativos da Companhia em particular para garantir os debenturistas em caso de necessidade de execução judicial ou extrajudicial das obrigações da Companhia decorrentes das Debêntures. Atualização e Remuneração: As Debêntures não terão o seu Valor Nominal Unitário atualizado monetariamente. As Debêntures farão jus a uma remuneração que contemplará juros remuneratórios, a contar da primeira Data de Integralização, correspondentes a 102% (cento e dois por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, extra-grupo, expressa na forma de percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3 - segmento CETIP UTVM, no informativo diário disponível em sua página de Internet (www.cetip.com.br) (“Taxa DI” e “Remuneração”, respectivamente). A Remuneração será calculada de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis, por Dias Úteis decorridos, incidente sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso, desde a primeira Data de Integralização das Debêntures, ou da última data e pagamento da Remuneração, até a data de pagamento da Remuneração imediatamente subsequente, ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado, resgate antecipado facultativo, oferta de resgate antecipado, caso esta última seja aceita pelos debenturistas, e/ou amortização extraordinária facultativa, de acordo com a fórmula descrita na Escritura de Emissão.


PÁGINA: 369 de 390



Não há.


De acordo com a cláusula 10.7 da Escritura da 10ª Emissão, cada Debênture em Circulação conferirá a seu titular o direito a um voto nas Assembleias Gerais de Debenturistas, cujas deliberações, ressalvados quora específicos estabelecidos na Escritura de Emissão, serão tomadas, em primeira convocação, por Debenturistas que representem, no mínimo, a maioria absoluta das Debêntures em Circulação e, em segunda convocação, por Debenturistas que representem a maioria simples das Debêntures detidas pelos Debenturistas presentes, sendo admitida a constituição de mandatários, Debenturistas ou não. Sem prejuízo do disposto no item 10.7, somente os Debenturistas que representem 90% (noventa por cento) das Debêntures em Circulação, em primeira ou segunda convocação, poderão aprovar alterações propostas pela Emissora sobre as seguintes matérias e eventuais alterações a elas relacionadas presentes na Escritura de Emissão, incluindo, sem limitar, a outorga de renúncia ou perdão temporário quanto às referidas matérias (“Quórum Qualificado”): (a)qualquer alteração no prazo de vigência, na Remuneração e/ou na Data de Vencimento das Debêntures; (b)nos critérios e procedimentos para cálculo e pagamento da Remuneração e/ou nas Datas de Pagamento da Remuneração; (c)na espécie das Debêntures; (d)da Cláusula X e seus procedimentos e quora; (e)nos quora de deliberação, ordinários ou qualificados, das Assembleias Gerais de Debenturistas; e/ou (f)qualquer dos Eventos de Vencimento Antecipado, conforme previstos na Cláusula VI. Exceto conforme o disposto no item acima, toda e qualquer alteração nas demais cláusulas e condições previstas na Escritura, alterações nas características e condições das Debêntures e da Emissão, incluindo, sem limitar, a outorga de renúncia ou perdão temporário quanto às referidas características e condições, deverão ser aprovadas por Debenturistas que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) das Debêntures em Circulação.


PÁGINA: 370 de 390


18.6 - Mercados brasileiros em que valores mobiliários são admitidos à negociação

As ações da Companhia são admitidas à negociação na BM&FBOVESPA – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, sob o código CYRE3. As Debêntures foram registradas para distribuição e foram colocadas no mercado primário no Sistema de Distribuição de Títulos (“SDT”), administrado pela Associação Nacional das Instituições do Mercado Financeiro – ANDIMA (“ANDIMA”) e operacionalizado pela CETIP – Câmara de Custódia e Liquidação (“CETIP”), tendo sido a colocação liquidada na CETIP, e/ou no Sistema do BovespaFix (“BovespaFix”), administrado pela Bolsa de Valores de São Paulo – Bovespa (“Bovespa”), segundo suas normas e procedimentos, sendo as Debêntures liquidadas e custodiadas na Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia (“CBLC”). As Debêntures têm registro para negociação no mercado secundário (a) no Sistema Nacional de Debêntures (“SND”), administrado pela ANDIMA, e operacionalizado pela CETIP, sendo os negócios realizados em tal âmbito liquidados e as Debêntures custodiadas na CETIP, e/ou (b) no BovespaFix, administrado pela Bovespa "Bovespa", sendo os negócios realizados em tal âmbito liquidados e as Debêntures custodiadas na CBLC. Os Certificados de Recebíveis Imobiliários foram registrados para colocação no mercado primário e negociação no mercado secundário, no Sistema CETIP 21 (“CETIP 21”), administrado e operacionalizado pela CETIP, sendo a integralização dos CRI neste caso liquidada por meio da CETIP, e no DDA e no BOVESPAFIX, administrados e operacionalizados pela BM&FBOVESPA, sendo neste caso processadas pela BM&FBOVESPA a liquidação financeira da Oferta e a custódia e negociação dos CRI.

PÁGINA: 371 de 390


18.7 - Informação sobre classe e espécie de valor mobiliário admitida à negociação emmercados estrangeiros

Global Depositary Receipts Em agosto de 1996, estabeleceu-se um Programa de DRs 144A (Ticker: CYRAY) para negociação no exterior entre investidores institucionais qualificados e, em julho de 1997, estabeleceu-se um Programa de DRs Reg S (Ticker: BZRS200) para negociação no exterior, em mercado de balcão, sendo que, em ambos os casos, os GDRs tinham por objeto ações preferenciais de emissão da Companhia. Também se estabeleceu, em julho de 2002, um Programa de DRs Nível I (Ticker: CYRBY) para negociação no exterior, em mercado de balcão, das ações da Companhia. Atualmente, esses programas permanecem vigentes negociando somente ações ordinárias, como é composto o capital da emissora. O Banco Depositários de DRs emitidos pela Cyrela Brazil Realty é o Bank of New York Mellon, sendo o Banco Bradesco a instituição custodiante desses valores mobiliários. Em 31/12/2017, haviam 16.017.211 ADRs emitidos e lastreados pelo mesmo número de ações, dada a equivalência de 1 (uma) ação emitida para cada 1 (um) DR emitido.

PÁGINA: 372 de 390


Não há


18.8 - Títulos emitidos no exterior

PÁGINA: 373 de 390


18.9 - Ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor ou por terceiros, incluindo controladores e

sociedades coligadas e controladas, relativas a valores mobiliários do emissor Em 21 de setembro de 2005, a Cyrela Brazil Realty S.A Empreendimentos e Participações, em conjunto com o acionista Eirenor S.A., realizou uma oferta pública primária e secundária de 60.145.000 ações, incluindo ações sob a forma de GDSs, ao preço de R$15,00 por ação, que representavam, naquela data, 40,44% do total do capital social. A oferta foi realizada através da distribuição de: (i) 22.430.000 ações no Brasil, em mercado de balcão não organizado, para investidores institucionais e não institucionais, incluindo esforços de colocação de ações no exterior, esforços estes realizados com base nas isenções de registro previstas no Securities Act e (ii) 37.715.000 ações no exterior, sob a forma de 3.771.500 GDSs, representadas por GDRs, nos Estados Unidos da América, exclusivamente junto a investidores institucionais qualificados conforme definidos na Regra 144A do Securities Act, e junto a investidores fora dos Estados Unidos da América e do Brasil, nos termos do Regulamento S. Em 21 de julho de 2006, a Cyrela Brazil Realty S.A Empreendimentos e Participações, em conjunto com os acionistas Eirenor e RJZ, realizou uma oferta pública primária e secundária de ações. O encerramento da oferta foi anunciado em 16 de agosto de 2006, com a distribuição de 28.405.000 ações, ao preço de R$29,50 por ação, que representavam, naquela data, aproximadamente 16,03% do total do nosso capital social, sendo: (i) 24.700.000 ações emitidas pela Companhia e distribuídas no Brasil, em mercado de balcão não-organizado, para investidores institucionais e não institucionais, incluindo esforços de colocação de ações no exterior, com base nas isenções de registro previstas no Securities Act; e (ii) 3.705.000 ações, referentes a um lote suplementar equivalente a 15% das ações inicialmente ofertadas, sendo 3.597.000 ações de titularidade da Eirenor, objeto de conversão de Global Depositary Shares, e 108.000 ações de titularidade de RZ. Em 27 de outubro de 2009, a Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações realizou uma oferta pública primária de ações. O encerramento da oferta foi anunciado em 28 de outubro de 2009, com a distribuição de 53.750.000 ações, ao preço de R$22,00 por ação, que representavam, naquela data, aproximadamente 12,73% do total do nosso capital social, sendo (i) 47.300.000 ações inicialmente ofertadas; e (ii) 6.450.000 referentes a um lote suplementar equivalente a 15% das ações inicialmente ofertadas, todas emitidas pela Companhia e distribuídas no Brasil, em mercado de balcão não-organizado, para investidores institucionais e não-institucionais, incluindo esforços de colocação de ações no exterior, com base nas isenções de registro previstas no Securities Act.

PÁGINA: 374 de 390


18.10 - Destinação de recursos de ofertas públicas de distribuição e eventuais desvios

Os recursos obtidos através das distribuições realizadas foram, majoritariamente, destinados a expansão das atividades da Companhia através da aquisição de novos terrenos, contratação de mão de obra especializada e estruturação de novos projetos.

PÁGINA: 375 de 390


18.11 - Descrição das ofertas públicas de aquisição feitas pelo emissor relativas a ações deemissão de terceiros

Até a presente data, a Companhia não realizou ofertas públicas de aquisição relativas a ações de emissão de terceiro.

PÁGINA: 376 de 390


18.12 - Outras infomações relevantes

Com relação às Debêntures CVM/SRE/DEB/2008/006 - CYRE 12 e 22 emitidas em 05/01/2008, observado o

disposto na cláusula VII da escritura das debêntures, o Agente Fiduciário deverá declarar antecipadamente

vencidas todas as obrigações relativas às debêntures e exigir o imediato pagamento, pela emissora, do Valor

Nominal Unitário das Debêntures, acrescido da Remuneração pró rata temporis, e demais encargos devidos

nos termos desta escritura, mediante entrega à emissora de simples comunicação por escrito, na ocorrência

de realização de fusão, cisão, incorporação, ou qualquer forma de reorganização societária envolvendo a

Emissora que não tenha sido previamente aprovado por Debenturistas que representem no mínimo 75%

(setenta e cinco por cento) das Debêntures em Circulação em Assembleia Geral de Debenturistas

especialmente convocada para esse fim, observando o procedimento de convocação previsto na Cláusula

10.1 a escritura relativa a essa emissão.

Com relação à 1ª série da 1ª emissão de CRI emitido em 14/06/2011, observado o disposto na cláusula 12

da Cédula de Crédito Bancário lastro da Cédula de Crédito da presente operação, poderão ser declaradas

antecipadamente vencidas todas as obrigações relativas aos CRI independentemente de aviso, notificação

ou interpelação judicial ou extrajudicial, na ocorrência de inadimplemento de obrigação pecuniária não

sanada no prazo contratual, decretação de falência pela devedora, cisão, fusão, incorporação, inclusive

incorporação de ações, ou qualquer outra forma de reorganização societária envolvendo a Devedora, que

resulte em alteração de controle da Devedora, salvo se houver consentimento da emissora e transformação

da Devedora em sociedade limitada.

Com relação à 1ª série da 5ª emissão de CRI emitido em 30/09/2016, observado o disposto na cláusula

4.1.16 do Termo de Securitização, poderão ser declaradas antecipadamente vencidas todas as obrigações

relativas aos CRI, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, na

ocorrência de inadimplemento de obrigação pecuniária não sanada no prazo contratual, decretação de

falência pela devedora, cisão, fusão, incorporação, inclusive incorporação de ações, ou qualquer outra forma

de reorganização societária envolvendo a Devedora, que resulte em alteração de controle da Devedora,

salvo se houver consentimento da emissora e transformação da Devedora em sociedade limitada.

Com relação à 1ª e 2ª séries da 6ª emissão de CRI emitido em 06/12/2016, observado o disposto na cláusula

quinta do Termo de Securitização, poderão ser declaradas antecipadamente vencidas todas as obrigações



falência pela devedora, cisão, fusão, incorporação, inclusive incorporação de ações, ou qualquer outra forma

de reorganização societária envolvendo a Devedora, que resulte em alteração de controle da Devedora,

salvo se houver consentimento da emissora e transformação da Devedora em sociedade limitada.

Com relação à 1ª série da 7ª emissão de CRI emitido em 21/12/2016, observado o disposto na cláusula

quarta do Termo de Securitização, poderão ser declaradas antecipadamente vencidas todas as obrigações



falência pela devedora ou da avalista, realização de redução de capital social da Devedora ou da Avalista

com outra finalidade que não a absorção de prejuízos, cisão, fusão, incorporação, inclusive incorporação de

ações, ou qualquer outra forma de reorganização societária envolvendo a Devedora ou a Avalista, que

resulte em alteração de controle da Devedora ou da Avalista, salvo se houver consentimento da emissora,

transformação da Avalista em sociedade limitada.

PÁGINA: 377 de 390


03/09/2013 03/09/2013 à 11/06/2014

0,00 Ordinária 22.378.516 5,370945 19.499.400 14,22 R$ por Unidade 87,100000

11/06/2014 11/06/2014 à 10/06/2015

0,00 Ordinária 26.187.698 10,000000 17.059.000 12,32 R$ por Unidade 65,100000

18/06/2015 19/06/2015 à 18/06/2016

0,00 Ordinária 20.000.000 7,620000 0 0,00 R$ por Unidade 0,000000

19.1 - Informações sobre planos de recompra de ações do emissor

Data delib. Período recomp.

Reservas e lucros disp. (Reais) Espécie Classe Qtde. prevista

(Unidades) % rel. circ.Qtde. adquirida aprovadas (Unidades)

PMP Fator de cotação % adquirido

Outras caracter.

PÁGINA: 378 de 390


Quantidade Inicial 16.807.244

Quantidade adquirida 4.361.300 10,67

Movimentação Quantidade (Unidades)Preço médio ponderado de aquisição/alienação (Reais)

Espécie de ação Classe ação preferencial Descrição dos valores mobiliários Fator cotação

Ordinária

Quantidade alienada 506.817 0,01

Ações


Quantidade alienada 3.068.194 0,01

Quantidade adquirida 0 0,00


Relação valores mobiliários em circulação

4,400000%

Quantidade final 17.593.533

Quantidade cancelada 0



Ordinária

Ações





Ordinária

Quantidade adquirida 0 0,00



4,261637%

Quantidade alienada 557.944 0,01


Ações


19.2 - Movimentação dos valores mobiliários mantidos em tesouraria

PÁGINA: 379 de 390



5,168755%



19.2 - Movimentação dos valores mobiliários mantidos em tesouraria

PÁGINA: 380 de 390


19.3 - Outras inf. relev. - recompra/tesouraria


PÁGINA: 381 de 390


Principais características e locais de consulta

O objetivo da Política de Negociação é estabelecer as regras que deverão ser observadas pelas Pessoas Vinculadas e pela própria Companhia, visando à negociação transparente e ordenada dos valores mobiliários de emissão da Companhia e evitando o uso inadequado de informação relevante, sendo que a Política de Negociação da Companhia foi elaborada nos termos da Instrução CVM n.º 358/2002. Nesse sentido, as regras da Política de Negociação também são aplicáveis às negociações realizadas pela Companhia com ações de sua própria emissão. A Política de Negociação reproduz a regra consubstanciada na legislação e regulamentação aplicável de que é vedada a negociação, pelas Pessoas Vinculadas, de valores mobiliários de emissão da Companhia antes da divulgação ao mercado de informações consideradas relevantes nos termos da regulamentação aplicável e da Política de Negociação. As vedações à negociação (conforme descritas em maiores detalhes no item seguinte), deixarão de vigorar tão logo a Companhia divulgue a informação relevante aplicável ao mercado. No entanto, tais vedações serão mantidas, mesmo após a divulgação da informação relevante, na hipótese em que eventuais negociações com valores mobiliários por Pessoas Vinculadas possam interferir, em prejuízo da Companhia ou de seus acionistas, com o ato ou fato associado à informação relevante. As restrições da Política de Negociação da Companhia não se aplicam a negociações realizadas por fundos de investimento dos quais as Pessoas Vinculadas sejam quotistas, desde que não sejam fundos de investimento exclusivos ou fundos de investimento cujas decisões de negociação do administrador ou gestor da carteira sejam influenciadas pelas Pessoas Vinculadas. As Pessoas Vinculadas que descumprirem qualquer regra constante da Política de Negociação da Companhia se obrigam a ressarcir a Companhia e/ou outras Pessoas Vinculadas, igualmente e sem limitação, de todos os prejuízos em que incorrerem e que sejam decorrentes, direta ou indiretamente, de tal descumprimento. As disposições da Política de Negociação da Companhia não elidem a responsabilidade de terceiros não diretamente ligados à Companhia que tenham conhecimento sobre informação relevante. Qualquer alteração à Política de Negociação deverá ser aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia e comunicada à CVM e às bolsas de valores em que a Companhia tenha valores mobiliários admitidos à negociação. Destaca-se que a Política de Negociação não poderá ser alterada na pendência de divulgação de Informação Relevante.

Cargo e/ou função As normas da Política de Negociação aplicam-se também nos casos em que as negociações por parte das Pessoas Vinculadas se deem para o seu benefício direto e/ou indireto, mediante a utilização, por exemplo, de: (i) sociedade por elas controlada, direta ou indiretamente; (ii) terceiros com que for mantido contrato de gestão, fideicomisso (trust); (iii) procuradores ou agentes; (iv) cônjuges dos quais não estejam separados judicialmente, companheiros(as) e quaisquer dependentes incluídos na respectiva declaração anual de imposto sobre a renda. A Política de Negociação é aplicável à Companhia, seus acionistas controladores, diretos e indiretos, diretores, membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, quando instalado, e de quaisquer outros órgãos com funções técnicas ou consultivas criados por disposição estatutária, gerentes e funcionários, sociedades controladas e/ou sob controle comum e seus respectivos acionistas controladores, membros da administração e de órgãos com funções técnicas ou consultivas, prestadores de serviços e outros profissionais, assim como outros que a Companhia considere necessário ou conveniente, que tenham aderido à Política de Negociação e estejam obrigados à observância das regras nela descritas (“Pessoas Vinculadas”).

Data aprovação 10/05/2012

Órgão responsável pela aprovação Conselho de Administração da Companhia

20.1 - Informações sobre a política de negociação de valores mobiliários

PÁGINA: 382 de 390


Períodos de vedação e descrição dos procedimentos de fiscalização

Conforme mencionado acima, é vedada a negociação pelas Pessoas Vinculadas de valores mobiliários de emissão da Companhia antes da divulgação ao mercado de informação relevante. Também é vedada a negociação: (i) se existir a intenção de promover a incorporação, cisão total ou parcial, fusão, transformação ou reorganização societária da Companhia; e (ii) em relação aos acionistas controladores, diretos ou indiretos, diretores e membros do Conselho de Administração, sempre que estiver em curso a aquisição ou a alienação de ações de emissão da Companhia pela própria Companhia, suas controladas, coligadas ou outra sociedade sob controle comum, ou se houver sido outorgada opção ou mandato para o mesmo fim. A vedação a que se refere o item (ii) somente será aplicável aos períodos em que a Companhia estiver efetuando aquisições ou alienações no âmbito do programa de recompra, sendo tais períodos considerados como as datas em que a Companhia efetuar aquisição ou alienação e o período de cinco dias antecedente, no âmbito do programa de recompra vigente. No contexto de uma oferta pública de distribuição de valores mobiliários, nos termos do artigo 48 da Instrução CVM n.º 400/2003, Pessoas Vinculadas deverão abster-se de negociar, até a publicação do anúncio de encerramento de distribuição, com valores mobiliários de emissão da Companhia.As Pessoas Vinculadas não poderão negociar valores mobiliários de emissão da Companhia no período de 15 (quinze) dias corridos que anteceder à divulgação das informações trimestrais (ITR) e anuais (DFP) da Companhia, ressalvado o disposto no § 3º do art. 15 da Instrução CVM n.º 358/2002 e quando tais negociações correspondam à aquisição de ações que se encontrem em tesouraria, através de negociação privada, decorrente do exercício de opção de compra de acordo com plano de outorga de opção de compra de ações aprovado em assembleia geral de acionistas da Companhia. As Pessoas Vinculadas que se afastarem da Companhia anteriormente à divulgação de informação relevante originada durante seu período de gestão não poderão negociar valores mobiliários da Companhia: (i) pelo prazo de 6 (seis) meses após o seu afastamento; ou (ii) até a divulgação, pela Companhia, da informação relevante ao mercado.Caso tenha sido celebrado qualquer acordo ou contrato visando à transferência do controle acionário da Companhia, ou se houver sido outorgada opção ou mandato para o mesmo fim, bem como se existir a intenção de promover incorporação, cisão total ou parcial, fusão, transformação ou reorganização societária da Companhia, e enquanto a operação não for tornada pública por meio da publicação de fato relevante, o Conselho de Administração da Companhia não poderá deliberar a aquisição ou alienação de ações de própria emissão.Com o intuito de fiscalizar as negociações realizadas nos períodos vedados, é importante destacar que a Companhia mantem em sua sede a relação das Pessoas Vinculadas e suas respectivas qualificações, com indicação, inclusive, dos respectivos cargos e funções, sendo que a Companhia irá atualizar tal lista sempre que houver alteração

20.1 - Informações sobre a política de negociação de valores mobiliários

PÁGINA: 383 de 390



Além da Política de Negociação, a Companhia estabeleceu processo interno que orienta e reforça os cuidados

que os administradores, empregados e funcionários precisam tomar a fim de não infringirem as boas práticas

de mercado.

Os funcionários de todos os departamentos e de todas as unidades de negócio (ou regionais) da Companhia

recebem, previamente às divulgações de resultados, um comunicado interno (denominado “Informa”)

alertando a respeito da proximidade do período de silêncio e, consequentemente, do bloqueio à negociação

com valores mobiliários emitidos pela Companhia.

Adicionalmente, os diretores e conselheiros (inclusive os independentes) recebem em seus e-mails

corporativos individuais um alerta a respeito da chegada do período de divulgação de resultados,

comunicando que, caso tenham ordens de compra e/ou venda de ativos programadas, tomem as

providências necessárias com o objetivo de não ferirem a Política de Negociação e nem as regras da

Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), inclusive no que diz respeito à negociações realizadas pela

Companhia com ações de sua própria emissão.

A íntegra da Política de Negociação da Companhia está disponível para consulta no site de relações com

investidores da Companhia pelo link: http://cyrela.globalri.com.br/pt/politicas, bem como no website da

CVM (www.cvm.gov.br), além de estar disponível para consulta na sede social da Companhia.

PÁGINA: 384 de 390


21.1 - Descrição das normas, regimentos ou procedimentos internos relativos à divulgaçãode informações

A Companhia possui em vigor uma Política de Divulgação de Informações Relevantes e Preservação de

Sigilo, a qual é descrita em maiores detalhes no item 21.2 e que foi aprovada em Reunião do Conselho de

Administração realizada em 31 de julho de 2002 (“Política de Divulgação de Informações”).

Exceto pelas normas, regimentos e procedimentos internos previstos na Política de Divulgação de

Informações (os quais são implementados e observadas pela Companhia), a Companhia não adota qualquer

outra norma, regimento ou procedimento interno relativo à divulgação de informações.

PÁGINA: 385 de 390


21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentosrelativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas

A Companhia possui em vigor uma Política de Divulgação de Informações Relevantes e Preservação de Sigilo,

devidamente arquivada na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), elaborada nos termos da Instrução CVM nº 358, de

03 de janeiro de 2002, conforme alterada (“ICVM 358/02”), inicialmente aprovada na reunião do Conselho de

Administração realizada em 31 de julho de 2002, (“Política de Divulgação de Informações”).

A íntegra da Política de Divulgação de Informações da Companhia está disponível na seção de Governança Corporativa

do website da Companhia, no seguinte link: http://cyrela.globalri.com.br/pt/politicas, bem como no website da CVM

(www.cvm.gov.br), além de estar disponível para consulta na sede social da Companhia.

Conforme disposto na Política de Divulgação de Informações, será considerada como “Informação Relevante” qualquer

decisão de acionista controlador, deliberação de assembleia geral ou dos órgãos de administração da Companhia, ou

qualquer outro ato ou fato de caráter político-administrativo, técnico, negocial ou econômico-financeiro ocorrido ou

relacionado aos negócios da Companhia, que possa influir de modo ponderável (i) na cotação dos valores mobiliários de

emissão da Companhia; (ii) na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter os valores mobiliários de emissão

da Companhia; ou (iii) na determinação de os investidores exercerem quaisquer direitos inerentes à condição de titulares

de valores mobiliários de emissão da Companhia. Relação exemplificativa de situações que podem configurar Informação

Relevante encontra-se no artigo 2º da ICVM 358/02.

i. Objetivo e adesão

O objetivo da Política de Divulgação de Informações é estabelecer as regras que deverão ser observadas pelo Diretor de

Relação com Investidores e demais Pessoas Vinculadas no que tange à divulgação de Informações Relevantes e à

manutenção de sigilo acerca de Informações Relevantes que ainda não tenham sido divulgadas ao público. São

consideradas “Pessoas Vinculadas” para fins da Política de Divulgação de Informações: a Companhia, seus acionistas

controladores, diretos e indiretos, diretores, membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal e de quaisquer

outros órgãos com funções técnicas ou consultivas, sociedades controladas e/ou sob controle comum e respectivos

acionistas controladores, membros da administração e de órgãos com funções técnicas ou consultivas, que tenham

aderido expressamente à Política de Divulgação de Informações e estejam obrigados à observância das regras nela

descritas. Outras pessoas que a Companhia considere conveniente poderão aderir a Política de Divulgação, adquirindo a

condição de Pessoas Vinculadas.

Além das Pessoas Vinculadas, deverão aderir à Política de Divulgação de Informações os gerentes e funcionários da

Companhia que tenham acesso frequente a Informações Relevantes e outros que a Companhia considere necessário ou

conveniente, os quais deverão assinar termo de adesão à Política de Divulgação de Informações tornando-se sujeitos

aos seus termos e condições.

PÁGINA: 386 de 390



ii. Divulgação de Informação Relevante

Caberá ao Diretor de Relações com Investidores da Companhia divulgar e comunicar à CVM e a B3 S.A.- Brasil, Bolsa,

Balcão (“B3”), imediatamente após a ciência, qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado aos negócios da

Companhia que seja considerado Informação Relevante, bem como zelar pela ampla e imediata disseminação da

Informação Relevante à B3 e aos demais mercados organizados nos quais a Companhia tenha valores mobiliários

admitidos à negociação e ao público investidor em geral.

Conforme a Política de Divulgação de Informações, a comunicação de Informações Relevantes à CVM e à B3 deverá ser

feita imediatamente, por meio de documento escrito, descrevendo detalhadamente os atos e/ou fatos relevantes

ocorridos, indicando, sempre que possível, os valores envolvidos e outros esclarecimentos. A Informação Relevante

também deverá ser divulgada ao público por meio de anúncio publicado nos jornais utilizados pela Companhia, podendo

o anúncio conter a descrição resumida da Informação Relevante, desde que indique o endereço na internet onde esteja

disponível a descrição completa da Informação Relevante, em teor mínimo idêntico ao texto encaminhado à CVM e à B3.

Sempre que for veiculada Informação Relevante por qualquer meio de comunicação, inclusive informação à imprensa ou

em reuniões de entidades de classe, investidores, analistas ou com público selecionado, no País ou no exterior, a

Informação Relevante será divulgada simultaneamente à CVM, À B3 e ao público investidor em geral, sendo que tal

divulgação deverá, preferencialmente, ser realizada antes do início ou após o encerramento dos negócios nas bolsas de

valores (pregão). Caso as bolsas de valores não estejam operando simultaneamente, a divulgação será feita observando

o horário de funcionamento das bolsas de valores brasileiras.

Em atendimento às regras da Política de Divulgação de Informações acima descritas, atualmente, as Informações

Relevantes são publicadas pela Companhia no jornal “Diário do Comércio e Indústria” e divulgadas pela Companhia na

área de relações com investidores do website da Companhia (http://www.cyrela.com.br).

Conforme dispõe a Política de Divulgação de Informações, qualquer Pessoa Vinculada que tenha conhecimento de atos

ou fatos que possam configurar Informação Relevante deverá proceder à comunicação imediata ao Diretor de Relações

com Investidores, que será responsável pela divulgação e disseminação da Informação Relevante, conforme mencionado

acima. Ademais, a Política de Divulgação de Informações prevê que, após decorridos 3 (três) dias úteis do recebimento

pelo Diretor de Relações com Investidores de comunicação escrita e protocolada enviada por Pessoa Vinculada, sem que

tenha havido qualquer manifestação por parte do Diretor de Relações com Investidores, referidas Pessoas Vinculadas

deverão comunicar a Informação Relevante diretamente à CVM.

iii. Exceção à imediata Divulgação de Informação Relevante

O Diretor de Relação com Investidores poderá deixar de divulgar atos ou fatos relevantes caso entenda que a divulgação

dos mesmos poderá colocar em risco interesse legítimo da Companhia

PÁGINA: 387 de 390



Nesse sentido, em conformidade com o disposto na ICVM 358/02, em circunstâncias excepcionais, a Companhia poderá

submeter à CVM um pedido de tratamento confidencial com relação a um ato ou fato relevante, caso seus acionistas

controladores ou administradores entendam que a divulgação colocaria em risco interesse legítimo da Companhia.

Não obstante, sempre que a Informação Relevante ainda não divulgada ao público tornar-se do conhecimento de pessoas

diversas das que (i) tiveram originalmente conhecimento; e/ou (ii) decidiram manter sigilosa a Informação Relevante,

ou caso se verifique que ocorreu oscilação na cotação, preço ou quantidade negociada nos Valores Mobiliários, o Diretor

de Relações com Investidores deverá providenciar para que a Informação Relevante seja imediatamente divulgada na

forma da Política de Divulgação de Informações.

iv. Dever de guardar sigilo acerca de Informação Relevante

As Pessoas Vinculadas devem guardar sigilo acerca de Informações Relevantes que ainda não tenham sido divulgadas,

às quais tenham acesso em razão do cargo ou posição que ocupam, até que tais Informações Relevantes sejam

divulgadas ao público, bem como zelar para que subordinados e terceiros de sua confiança também o façam. Mesmo

após a sua divulgação, a Informação Relevante deve ser considerada como não tendo sido divulgada até que tenha

decorrido tempo razoável para que os participantes do mercado tenham recebido e processado a Informação Relevante.

Nos termos da Política de Divulgação de Informações, as Pessoas Vinculadas não devem discutir Informações Relevantes

em lugares públicos. Da mesma forma, as Pessoas Vinculadas somente deverão tratar de assuntos relacionados à

Informação Relevante com aqueles que tenham necessidade de conhecer a Informação Relevante.

v. Violação e penalidades

Quaisquer violações da Política de Divulgação de Informações deverão ser comunicadas imediatamente à Companhia,

na pessoa do Diretor de Relações com Investidores, estando o descumprimento da Política de Divulgação de Informações

sujeito às penalidades previstas na regulamentação aplicável.

PÁGINA: 388 de 390


21.3 - Administradores responsáveis pela implementação, manutenção, avaliação efiscalização da política de divulgação de informações

Nos termos da Política de Divulgação de Informações, o administrador responsável pela implementação,

manutenção, avaliação e fiscalização da Política de Divulgação de Informações é o Diretor de Relações com

Investidores, que tem o dever de divulgar e comunicar à CVM e à B3 qualquer ato ou fato relevante ocorrido

ou relacionado aos negócios da Companhia que seja considerado Informação Relevante, bem como zelar

pela ampla e imediata disseminação da Informação Relevante simultaneamente nas bolsas de valores e ao

público em geral.

PÁGINA: 389 de 390



Não existem outras informações julgadas relevantes pela Companhia sobre esta seção 21 do Formulário de

Referência.

PÁGINA: 390 de 390


Documents

Índicecyrela.globalri.com.br/upload/files/3004_Cyrela_FRE-v3.pdf · 4.3 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos e relevantes 30 4.4 - Processos judiciais,