IMPERMEABILIZACIÓN DE TRIBUNA SUR DEL ESTADIO … · sellar las mismas con sellador de ploliuretano tipo Sikaflex 1a. En caso que sean mayores a 1,6mm, previo al procedimiento mencionado,

IMPERMEABILIZACIÓN DE TRIBUNA SUR DE ESTADIO DOMINGO BURGUEÑO MIGUEL

IMPERMEABILIZACIÓN DE TRIBUNA SUR DELESTADIO DOMINGO BURGUEÑO MIGUEL

MEMORIA TÉCNICA

Maldonado, diciembre de 2015

IDM - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO

Página 1 de 18


CONTENIDO

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS.........................................................................3

2. PLAZO DE OBRA.............................................................................................................3

3. CERTIFICADOS................................................................................................................3

4. ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS.....................................................................4

4.1. Garantía de los trabajos....................................................................................4

4.2. Antecedentes....................................................................................................4

4.3. Listado de materiales........................................................................................4

5. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS...................................................................................5

5.1. Sellado de juntas de dilatación.........................................................................5

5.1.1. Puentes de adherencia y recubrimientos......................................................7

5.1.2. Mortero de reparación...................................................................................7

5.1.3. Hormigón........................................................................................................7

5.3. Impermeabilización de la tribuna sur...............................................................8

5.4. Protección del sellado de juntas.......................................................................9

5.5. Terminaciones anti-vandalismo......................................................................10

5.6. Medición y pago..............................................................................................11

6. GENERALIDADES..........................................................................................................12

6.1. Obligaciones del Contratista...........................................................................12

6.2. Materiales.......................................................................................................12

6.3. Agua y energía.................................................................................................13

6.4. Seguridad.........................................................................................................13

6.5. Limpieza de obra.............................................................................................14

6.6. Personal técnico, mano de obra......................................................................14

6.7. Dirección de Obra............................................................................................15

7. CUADRO DE RUBROS Y AJUSTE PARAMÉTRICO...........................................................15

7.1. Fórmula de ajuste paramétrico.......................................................................15

7.2. Cuadro de rubros y grupos de ajuste..............................................................16

7.3. Coeficientes de ajuste paramétrico................................................................17

8. RECEPCIÓN PROVISORIA Y DEFINITIVA........................................................................17

9. NOTAS..........................................................................................................................18


Página 2 de 18


1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS

Los trabajos consisten en la impermeabilización de la estructura de la tribuna sur delEstadio Domingo Burgueño Miguel – Campus de Maldonado. Se trata de la remoción ysustitución del sellado de las juntas de dilatación y una posterior impermeabilizacióndel conjunto losas plegadas – juntas de dilatación que conforman las gradas de latribuna.

2. PLAZO DE OBRA

El plazo máximo para la realización de las obras será de 3 (tres) meses calendario, sinincluir los días de imposibilidad de trabajo por razones de fuerza mayor.

No se realizará ningún tipo de trabajo en los meses de diciembre, enero y febrero. El 30de noviembre deberá interrumpirse el trabajo cerrando, en el caso de la pavimentaciónde andenes, etapas completas. El pavimento deberá estar completo en la totalidad dela superficie, ya sea el nuevo o el existente.

El plazo mencionado supone un ritmo de labor con jornadas de nueve (9) horas delunes a jueves y ocho (8) horas los días viernes. El Contratista podrá incrementar con laprevia autorización de la Intendencia la jornada de trabajo. La Dirección de la Obrainformará si hay interés en aumentar el horario de trabajo y si está en condiciones deatender la Dirección de las mismas en dicho horario, o bajo qué condiciones puederealizarse.

El plazo fijado para la terminación de las obras está basado en la suposición de que elnúmero de días efectivos de trabajo en cada mes del año es: trece (13) días para losmeses de mayo, junio, julio y agosto y dieciocho (18) días para los meses restantes. Sidurante el período de ejecución hubiera menos días de trabajo que los previstos, seaumentará el plazo, en la diferencia entre el número de días previstos y el número dedías reales trabajables.

La falta de cumplimiento de los plazos señalados por parte del adjudicatario se penarácon las multas correspondientes por cada día de retraso según se establece en el pliegoparticular de condiciones.

La mora se configurará de pleno derecho por el solo vencimiento de los términos sinnecesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna.

3. CERTIFICADOS

No se considerarán adelantos por acopio de materiales.

Los metrajes de obras completos, realmente ejecutados como de recibo, serán los quedeterminen la certificación mensual.

Se certificará únicamente obra realizada durante el mes de certificación.


Página 3 de 18


4. ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

El Contratista deberá suministrar el desglose de su propuesta según el rubrado adjuntoindicando: metrajes, precios unitarios, precios totales, IVA y leyes sociales, para la obraque se licita.

A los efectos de la comparación de ofertas se considerará el precio total (IVA y LLSSincluido) presentado en la cotización, siendo responsable el Contratista de errores uomisiones que pudiera haber cometido.

4.1. Garantía de los trabajos

Los trabajos de sellado de juntas e impermeabilización de la Tribuna Sur del EstadioDomingo Burgueño Miguel – Campus de Maldonado, deberán ser garantidos por unmínimo de 10 (diez) años.

La oferta deberá incluir el período de garantía propuesto por el oferente.

No se considerarán válidas las ofertas que no especifiquen el período de garantía.

4.2. Antecedentes

Debe acompañarse la oferta con el listado de antecedentes de la empresa de losúltimos 3 años presentados según el siguiente cuadro.

Cliente Obra Descripción Monto Metraje Año Referencia (Nombre y teléfono)

Se deberá presentar documentación que acredite los mismos.

Junto con los antecedentes se deben presentar las referencias del personal queaplicará la membrana líquida de poliurea a los efectos de comprobar su experienciaespecífica en este trabajo.

4.3. Listado de materiales

Serán considerados parte de la oferta la descripción del 100% de los materiales autilizar, por lo que se debe presentar el listado de los mismos detallando marca, tipo,ficha técnica y la dosificación propuesta.

No será considerada la oferta que no lo presente.


Página 4 de 18


5. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

5.1. Sellado de juntas de dilatación

El sellado e impermeabilización de las juntas de dilatación consiste en la colocación deuna cinta polimérica de gran resistencia mecánica, flexibilidad y elasticidad tipo SikadurCombiflex SG.

Metodología del sellado de las juntas de dilatación:

Retiro del material en torno a la junta en aproximadamente 30cm tomando como eje elcentro de la junta hasta llegar al sustrato de hormigón.

Se trata de aplicar con dedicación y prolijidad una mano de obra apoyada si esnecesario por medios mecánicos para obtener planos de corte perpendiculares.

Se procederá con amoladoras y cepillos de acero rotativos a limpiar y desprenderelementos menores con un intenso cepillado mecánico.

El trabajo se completará con el soplado con aire comprimido o hidrolavado general delas superficies desbastadas a efectos de barrer con agua el polvo y los materialessueltos.

Transporte de material sobrante

Los escombros deberán ser depositados en volquetas de acuerdo a la producción quese genere, y dispuestos , como es habitual, según las reglamentaciones municipales.

Se procurará la bajada de materiales en altura mediante tubos plásticos cerrados (porejemplo tarrinas plásticas añadidas).


Página 5 de 18


Todos los materiales y equipos necesarios para el transporte del material sobrante sonpor cuenta de la empresa adjudicataria.

Los bordes de hormigón de la junta deben quedar bien redondeados sin filos niprotuberancias que puedan dañar la cinta.

• En el caso que la junta de dilatación existente sea menor a 30mm se reparan losbordes para que queden bien redondeados con mortero polimérico dereparación tipo Sikadur 43.

• En el caso que la junta de dilatación existente sea mayor a 30mm se debenreconstruir los bordes para alcanzar este valor como máximo.

Entonces se procede a retirar el material suelto en ambas caras, aplicar unpuente de adherencia (5.1.1), a continuación colocar una placa de espumaplast de 30mm a modo de encofrado perdido y por último completar conmortero de reparación (5.1.2).

La terminación de los bordes tiene que quedar sin aristas vivas.

Una vez preparada la superficie de colocación de la cinta se aplica un puente deadherencia epoxi tipo Sikadur 31 a ambos lados de la junta según esquema adjunto. Lasuperficie de aplicación debe presentarse firme, sana y limpia.

A continuación se aplica la cinta polimérica (tipo Sikadur Combiflex SG) antes deltiempo activo del adhesivo, eliminando el aire atrapado con la ayuda de un rodillo.

En todo momento se debe cumplir con las indicaciones de aplicación establecidas enlas hojas técnicas vigentes del fabricante.

En zona losetas:

En zona de revoque:


Página 6 de 18


5.1.1. Puentes de adherencia y recubrimientos

Luego de aprobada por la Dirección la base o sustrato de aplicación de los nuevosmateriales y preferentemente dentro de la misma jornada de trabajo, -si fueranecesario se esperará el secado (o forzará con aire comprimido) para favorecer lapenetración del ligante de adherencia, éste será aplicado a toda la superficie que vayaa quedar en contacto con el nuevo hormigón o mortero de reparación.

La aplicación de los materiales mejoradores de adherencia deberá realizarse en todode acuerdo con las especificaciones del fabricante.

Para los puentes de adherencia podrán utilizarse materiales líquidos del tipo Sikadur-32Gel (agente de unión epoxi).

Se extraerán todas las muestras que la Dirección de Obra crea necesario para verificarel espesor de las capas de material y/o su calidad. No se aceptarán diferencias de másde 5% del espesor de la pieza completa.

5.1.2. Mortero de reparación

Los morteros de reparación serán de cohesión y adherencia mejoradas tipo SikaTop121 (polimérico bicomponente) o tipo Sika Monotop 620 (monocomponente) paraespesores de hasta 5mm.

Para espesores de hasta 20mm se utilizarán morteros de reparación tipo SikaTop 122(polimérico bicomponente) o tipo Sika Monotop 615 (monocomponente).

Para cavidades mayores se utilizará mortero expansivo de alta resistencia tipo SikaGrout 212.

Para la colocación de los morteros se seguirán las indicaciones del fabricante y elcurado deberá realizarse por al menos 72 horas.

5.1.3. Hormigón

Cuando el volumen a reconstruir sea de una dimensión tal que se considere a criteriode la Dirección de Obra, que no corresponde la reconstrucción con morteros dereparación, se realizará la misma con hormigón u hormigón de gravillín.

El material a emplear cumplirá en general las condiciones siguientes.

Se exige un hormigón de calidad, muy trabajable, dadas las coladas de poco espesor,en altura, y la gran proporción de superficie vista.

Las proporciones de agua, cemento, aditivos, agregado fino y agregados Gruesosnecesarias para preparar el Hormigón serán propuestas por la empresa adjudicatariamediante los ensayos necesarios. Se considera importante la utilización de aditivoplastificante, con efectos reductores de la retracción. El oferente especificará material ydosaje propuesto en su oferta.

El hormigón no podrá tener un tenor de cemento portland inferior a 350 kg/m3, siendodeseable una relación agua /cemento de 0.5 en peso de los materiales.


Página 7 de 18


La resistencia a la rotura por compresión en probetas cilíndricas del hormigón a los 28días será relacionada al valor requerido para obtener una resistencia mínima a latracción en el ensayo normal de tracción por flexión de 38Kg/cm2. No obstante, nopodrá ser inferior a 300 kg/cm2.

5.2. Tratamiento de fisuras estructurales (de ejecución eventual)

Dado que la tribuna sur se encuentra recientemente reparada no es de esperar que seencuentren este tipo de fisuras.

Si eventualmente se encuentran fisuras que puedan tener movimiento, se deberánsellar las mismas con sellador de ploliuretano tipo Sikaflex 1a. En caso que seanmayores a 1,6mm, previo al procedimiento mencionado, abrir la fisura y colocar unrelleno preformado para fondo de juntas tipo Sika Roundex.

El trabajo de tratamiento de fisuras estructurales se presupuestará por los rubros“Reparación de fisuras de hasta 1,5mm” y “Reparación de fisuras desde 1,6mm”,ambos de ejecución eventual según metraje incluido en rubrado. Si a criterio de la IDMno es necesario realizar estos trabajos, los mismos no se realizarán y por lo tanto noserán motivo de certificación, reduciéndose en ese monto la licitación.

5.3. Impermeabilización de la tribuna sur

Impermeabilización de la tribuna sur

Debido a que el uso de las gradas es de alto tránsito y que está expuesto a condicionesclimáticas diversas se debe realizar la impermeabilización de las losas plegadas con unamembrana líquida de poliurea que asegure un buen comportamiento en esascondiciones (tipo Sikalastic 8800).

Prestaciones requeridas:

• Resistencia mecánica y térmicas adecuadas

• Muy buena resistencia a la abrasión

• Antideslizante

• Fácil mantenimiento y limpieza

• Excelente propiedades de puenteo de fisuras

• Puesta en servicio casi inmediato

Características del Piso Soporte:

Las superficies de hormigón deben estar limpias y sanas, eliminar la suciedad,eflorescencias, exudados, las manchas de grasa, hongos, moho, residuos biológicos uotros tipo de contaminantes que impidan el correcto anclaje.

Se debe remover totalmente las capas de pintura existentes.

Las superficies deben estar secas, el máximo de humedad permitido será el establecidosegún la ficha técnica vigente.


Página 8 de 18


Metodología de la aplicación de la impermeabilización:

• Para mejorar la adherencia entre el sustrato y la membrana líquida de poliurease aplica una resina de imprimación epoxi tipo Sikafloor 156.

• Se debe colocar una protección sobre la cinta tipo Combiflex en el ancho librede la junta, la cual será retirada posteriormente. De esta manera se aplica lamembrana de poliurea hasta el borde de la junta, evitando la aplicación en lazona libre de la junta y se asegura la continuidad del sistema deimpermeabilización (poliurea – cinta – poliurea).

• La aplicación de la membrana de poliurea, se debe realizar luego del secadosuperficial del imprimante y antes de las 24 a 36 horas de aplicado, siemprerespetando las especificaciones del fabricante.

• La aplicación se debe realizar en una sola capa.

• La aplicación debe ser realizada por un aplicador con experiencia acreditada.

Es importante que se cumplan con las indicaciones de ejecución establecidas en lashojas técnicas vigentes de los productos según su fabricante.

En zona losetas:

En zona de revoque:

5.4. Protección del sellado de juntas

Una vez colocado el sistema de impermeabilización se debe recuperar el nivel determinaciones con morteros de reparación.

En la huella hay dos zonas diferentes, una zona de revoque y otra con una loseta

de 10 cm de espesor.


Página 9 de 18


La superficie de la contrahuella es uniforme, esquematizada como zona de revoque.

En el área de la huella se deben construir labios de 15cm de ancho a cada lado de lajunta hasta llegar a la loseta y reconstruir la loseta demolida. El espesor de los labiosqueda definido por la altura de la loseta.

En la contrahuella se deben construir labios de 15cm de ancho a cada lado de la junta y10cm de espesor.

Una vez terminados los trabajos del conjunto de labios y losetas se introduce en lajunta por simple presión relleno preformado para fondo de juntas tipo Sika Roundex,de diámetro mayor al ancho de junta, para cumplir con la relación ancho/profundidadindicada en la hoja técnica.

A continuación se aplica sellador de poliuretano de elasticidad permanente para juntastipo masilla Sikaflex 1a plus. Esta protección se realiza con la relación de formasugerida por el fabricante.

En zona losetas:

En zona de revoque:

5.5. Terminaciones anti-vandalismo

Con la finalidad de proteger el sellado se construye un bloque de hormigón (5.1.3)a lolargo de toda la junta de 20cm de ancho y 8 cm de espesor.

Se debe aplicar de un lado de la junta un puente de adherencia (5.1.1) y en el otro ladoy encima de la junta se coloca un material que impida la adherencia. De esta manera elbloque queda tapando la junta y permite el desplazamiento relativo.


Página 10 de 18


En zona losetas:

En zona revoque:

5.6. Medición y pago

Todos los trabajos necesarios para el sellado de juntas de dilatación incluidos en estasespecificaciones, como la mano de obra, equipos, ejecución, terminación, curado yconservación así como los materiales utilizados se pagarán al precio ofertado en elprecio unitario del rubro: “Sellado de junta de dilatación” por metro lineal (M).

El trabajo de tratamiento de fisuras estructurales se presupuestará por los rubros“Reparación de fisuras de hasta 1,5mm” y “Reparación de fisuras desde 1,6mm”,ambos de ejecución eventual según metraje incluido en rubrado. Si a criterio de la IDMno es necesario realizar estos trabajos, los mismos no se realizarán y por lo tanto noserán motivo de certificación, reduciéndose en ese monto la licitación.

El costo de los trabajos, materiales, mano de obra, equipos, herramientas y demáselementos necesarios para la impermeabilización, se considerarán incluidos en elprecio unitario establecido en el rubro “Impermeabilización” por metro cuadrado (M2).

El costo de los trabajos, materiales, mano de obra, equipos y demás elementosnecesarios para su correcta ejecución, descriptos en los punto 5.4 - “Protección delsellado” y 5.5 - ”Terminaciones anti-vandalismo”, se consideran prorrateados en elprecio unitario del rubro “Sellado de junta de dilatación” por metro lineal (M).


Página 11 de 18


6. GENERALIDADES

Toda tarea que se haya omitido en esa memoria pero que sea necesaria para laconcreción de la obra en los niveles de calidad óptimos que la misma requiere, deberáconsiderarse incluida en la oferta sin dar derecho a reclamo alguno por esta causa.

Cualquier elemento que no se incluya en esta memoria, y que sea de convenienciaincluir a juicio del constructor o subcontratistas, deberá ser tenido en cuenta en elpresupuesto.

6.1. Obligaciones del Contratista

Deberá mantener en perfecto estado de uso las vías de acceso necesarias y señalar laentrada y salida de camiones así como proteger y mantener en perfecto estado decondiciones las obras existentes.

Toda reparación necesaria para corregir los deterioros producidos a las mismas yrestituirlas a sus condiciones originales será por su cuenta y cargo.

O rganización de los trabajos

Será responsabilidad de la Empresa Contratista la organización general de la obra, laoportuna iniciación de los trabajos y la realización de los mismos, en plazos tales queno se produzcan interferencias entre ellos.

Se deberán tomar las precauciones y medidas necesarias para evitar que en los días delluvia las aguas pluviales puedan perjudicar las obras existentes, los trabajos realizadosy/o a realizar.

Considerando que bajo las tribunas se encuentran oficinas de la IDM enfuncionamiento, el trabajo se debe organizar de forma tal que no queden juntas sinsellar al terminar la jornada y/o cuando está pronosticado lluvias.

Período de licencia de la construcción

Si durante el transcurso de la obra corresponden períodos de licencia de laconstrucción, el contratista deberá disponer el personal y equipo necesario pararealizar trabajos de emergencia. En todos los casos se deberá mantener y controlar elequipamiento de señalización de obra y todo lo relativo a las condiciones de seguridadde la circulación de personas en las zonas de obra.

6.2. Materiales

Los materiales a emplear serán de primera calidad dentro de su especie por sunaturaleza y procedencia y se ajustarán a las especificaciones de esta memoria ydeberán cumplir las Normas UNIT correspondientes, o las normas de su país de origen.

Para los casos de materiales alternativos a los especificados en esta memoria se deberápresentar las normas que certifiquen la calidad de los mismos o las aprobaciones antelos respectivos organismos del Estado.


Página 12 de 18


Todos los materiales deberán ser aprobados previamente por la Dirección de Obra. Losmateriales no aprobados se deberán retirar de la obra antes de las 24 horas derealizadas las observaciones.

Se usarán materiales inocuos o neutros, en especial los derivados de procesostradicionales regularmente verificados.

No se usarán materiales tóxicos: pinturas tóxicas, fibrocemento, aceites pesados ysolventes.

Deberán depositarse en la obra en sus envases originales intactos, correspondiendo elrechazo de los mismos, cuando no se hallare en buenas condiciones o estuvieraabierto. Se prohíbe en absoluto el empleo de materiales usados o que puedan haberperdido sus propiedades y calidad con posterioridad a su fabricación.

6.3. Agua y energía

Los gastos de agua y luz (suministro de OSE y UTE respectivamente) durante eltranscurso de la obra correrán a cargo de la IDM.

Es responsabilidad de la empresa adjudicataria la distribución de estos (sea mediantetubos, conductores, etc.) para disponer del agua y energía necesarias para la obra.

En el caso que se utilicen generadores eléctricos, compresores o cualquier otro equipode motor a combustión será por cuenta y costo del contratista, incluyendo los insumoscorrespondientes (ejemplo: combustible, lubricantes, etc.).

6.4. Seguridad

El Contratista será plenamente responsable de la adecuada estabilidad y seguridad delas obras y los métodos constructivos.

Durante todo el transcurso de la obra la empresa estará obligada a velar por laseguridad de los obreros y demás personal, tanto en el interior como en el exterior dela misma, así como en la vecindad inmediata.

Se deberán cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros delEstado y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sobre prevención de accidentes detrabajo y bajo la responsabilidad de un Técnico Prevencionista dispuesto por laempresa.

Se deberá suministrar al personal afectado a las tareas, lentes, cinturones, zapatos,cascos de seguridad y protección respiratoria adecuada según los productos que seutilizarán. Será deseable la utilización de uniformes con el nombre de la empresa

Será responsabilidad directa de la empresa la utilización de estos elementos y su buenestado de conservación.

La empresa procederá a cerrar y señalizar convenientemente la zona de trabajo a fin deprevenir accidentes y provocar el mínimo de inconvenientes a los usuarios. El CampusMunicipal de Maldonado mantendrá la habilitación que sea posible sin entorpecer lostrabajos .


Página 13 de 18


Se deberá mantener el buen estado de las instalaciones contiguas en todo momentode la Obra.

6.5. Limpieza de obra

Se deberá mantener obligatoriamente los distintos lugares de trabajo (obra, depósito,etc.) y la obra en construcción, en adecuadas condiciones de higiene, esto incluyetambién los locales sanitarios, los que deberán estar permanentemente limpios ydesinfectados, teniendo que asegurar el correcto y permanente funcionamiento detodas sus instalaciones.

La zona periférica a los trabajos se mantendrá libre de escombros o desechos de laobra.

6.6. Personal técnico, mano de obra

Representante técnico

La empresa deberá contar con un Representante Técnico (Arquitecto o Ing. Civil), el quedeberá poseer título expedido o revalidado por la autoridad universitaria competente.El profesional designado deberá contar con capacidad de resolución sobre la totalidadde los temas relativos a la obra, estando dentro de sus responsabilidades específicas elcumplimiento de la gestión de los trabajos indicados en la presente Memoria y losdemás recaudos, el seguimiento de los mismos, actuar como interlocutor con laDirección de Obra para asegurar el correcto desarrollo de los trabajos.

El Técnico deberá concurrir a la obra periódicamente y toda vez que la Dirección deObra lo estime pertinente.

Personal obrero, máquinas y equipos

La empresa asegurará permanentemente el empleo en todos los casos y para cada unode los trabajos, mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los oficiosactuando bajo las órdenes del capataz.

La Dirección de Obra podrá ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo ocomportamiento no se considere satisfactorio.

Mientras continúe vigente la ejecución de las tareas acorde al contenido del presentepliego, el oferente deberá disponer el uso permanente y exclusivo para las tareas tantodel personal como del parque de maquinarias y equipos ofrecidos.

Subcontratistas

El Contratista deberá adjuntar en su oferta, en el momento de la licitación, nómina desubcontratos.

La Dirección de Obra podrá rechazar el trabajo o solicitar cambio de Sub-Contratista siel mismo no es considerado de calidad satisfactoria.


Página 14 de 18


6.7. Dirección de Obra

La Dirección de Obra ejercerá la inspección técnica detallada y permanente de lasobras, con amplias facultades para exigir el cumplimiento de todas las disposicionesque estime necesarias y convenientes para la buena ejecución de los trabajos deacuerdo con el contrato.

La Dirección de Obra será ejercida por el técnico que a tales efectos designe la IDM.

La IDM queda facultada para designar sobrestantes, a los efectos del control yfiscalización así como otras facultades que se les asigne a juicio de la Intendencia porintermedio de la Dirección de Obra.

En la ejecución de las obras, el contratista se deberá ajustar al contrato, así como a lasórdenes de servicio, planos de detalle de obra e instrucciones que expida por escrito laDirección de Obra y de las que aquel dará recibo.

La Dirección de Obra tendrá acceso e inspeccionará en cualquier momento el trabajoen sitio, fiscalizará la cantidad y la calidad de los materiales empleados, controlará lastomas de muestra, ensayos, pruebas y revisará las partidas y fechas de vencimientos delos materiales conforme a las especificaciones técnicas; revisará y comprobará loscertificados de obra y prestará su aprobación a los efectos del pago.

7. CUADRO DE RUBROS Y AJUSTE PARAMÉTRICO

7.1. Fórmula de ajuste paramétrico

Se aplicará la siguiente fórmula paramétrica de actualización de costo.

El valor actualizado P de la obra realizada en un grupo de rubros "a" se define como:

P=Po× Ka

y las diferencias que corresponderá liquidar serán:

Diferencias=Po× (K a�1)

en cuya fórmula:

Ka = coeficiente de actualización de los rubros que integran Po.

Po = liquidación a precios de licitación de la obra considerada.

El coeficiente Ka se calculará de acuerdo con la fórmula siguiente:

K a=j×JJ o

+v ×C v

Cvo

+m ×MM o

+d×D,

Do

en la que:

Ka = subíndice que caracteriza un grupo de rubros

j = coeficiente de incidencia de la mano de obra


Página 15 de 18


J = valor del jornal correspondiente a la cuadrilla tipo del Boletín de la DirecciónNacional de Vialidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas del mesconsiderado.

Jo = valor del jornal correspondiente a la cuadrilla tipo del Boletín de la DirecciónNacional de Vialidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas vigente al último díahábil del mes anterior a la fecha de la Licitación.

v = coeficiente de incidencia del costo de vida

Cv = Costo de Vida correspondiente al Boletín de la Dirección Nacional de Vialidaddel Ministerio de Transporte y Obras Públicas del mes considerado.

Cvo = Costo de vida correspondiente al Boletín de la Dirección Nacional de Vialidaddel Ministerio de Transporte y Obras Públicas vigente al último día hábil del mesanterior a la fecha de la Licitación.

d = coeficiente de incidencia del dólar

D = valor del dólar correspondiente al Boletín de la Dirección Nacional de Vialidaddel Ministerio de Transporte y Obras Públicas del mes considerado.

Do = valor del dólar correspondiente al Boletín de la Dirección Nacional de Vialidaddel Ministerio de Transporte y Obras Públicas vigente al último día hábil del mesanterior a la fecha de la Licitación.

m = porcentaje de incidencia en el costo por concepto de materiales, combustibles,fletes, etc.

MM o

=∑ qn×Qn

Qon

qn = porcentaje de incidencia de cada material n en el total de materialescorrespondiente al grupo de rubros.

Qo = costo unitario del material n para el mes de ejecución de la obra que se liquida,correspondiente al Boletín de la Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio deTransporte y Obras Públicas.

Qno = costo unitario del mismo material n vigente al último día hábil del mesanterior a la fecha de la Licitación, correspondiente al Boletín de la Dirección Nacionalde Vialidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

7.2. Cuadro de rubros y grupos de ajuste

GRUPO RUBRO METRAJE P UNIT P TOTAL

IMPERMEABILIZACIÓN TRIBUNA SUR


Página 16 de 18


47 3 SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN 40 M

21 1 REPARACIÓN DE FISURAS DE HASTA 1,5mm 20 M

21 2 REPARACIÓN DE FISURAS DESDE 1,6mm 20 M

38 4 IMPERMEABILIZACIÓN 2.150 M3

SUB TOTAL

IVA 22 %

MONTO IMPONIBLE

LEYES SOCIALES

PRECIO TOTAL (IVA y Leyes sociales incluidas)

7.3. Coeficientes de ajuste paramétrico

GRUPO

JOR

NA

L

CO

STO

DE

VID

A

DO

LAR

EQ

UIP

O

MAT

ERIA

L

GA

S O

IL

FUEL

OIL

CEM

. PO

RTL

AN

D

HIE

RR

O

ASF

ALT

O

EXP

LOSI

VO

S

CU

BIE

RTA

S

MA

D. E

NC

OFR

AD

O47 8 3 15 74 26 74

21 29 38 33 100

21 29 38 33 100

38 9 23 68

8. RECEPCIÓN PROVISORIA Y DEFINITIVA

La recepción definitiva de la obra ocurrirá transcurridos doce meses de la recepciónprovisoria, en las condiciones que se expresan a continuación.

La recepción provisoria se realizará inmediatamente de terminado el contrato yrequerirá la conformidad de la Dirección de Obra.

Este acto no implica la conformidad de las obras realizadas, sino solamente lacertificación de que la obra fue terminada, iniciándose el período de conservación ymantenimiento. El Contratista deberá en este período, realizar las reparaciones queestime necesarias, con la aprobación de la Dirección de Obra.


Página 17 de 18


En el caso que durante el período de conservación que transcurre luego de la recepciónprovisoria, la Dirección de Obra detectara la necesidad de realizar reparaciones, elcontratista será notificado por escrito para que en un plazo de 72 horas proceda a larealización de los trabajos. A partir de la notificación se congelará el plazo deconservación hasta que se concluya con los trabajos de reparación, lo que serácertificado por escrito por la Dirección de Obra. En ese momento continuarácomputándose el plazo para la recepción definitiva, prorrogándose el tiempo deconservación por el tiempo en que éste estuvo congelado. Las leyes socialescorrespondientes a estos trabajos serán por cuenta de la empresa, por lo que podránser descontados de cualquier pago pendiente o de las garantías depositadas.

Si transcurrido el plazo, el contratista no concurriera, la Intendencia podrá proceder arealizar las reparaciones sin más trámite y descontará los gastos correspondientes delas garantías de conservación y buena ejecución, sin derecho a reclamo alguno porparte del Contratista, sin perjuicio de las multas establecidas en los artículosanteriores.

9. NOTAS

A los efectos de la realización de la obra, no se considerará a la empresa como simplecomerciante o industrial, sino como técnico capacitado, experimentado y responsabledel trabajo contratado.

Como consecuencia está obligado a indicar a la Dirección de Obra cualquier detalle uomisión que a su juicio, conspirara contra la perfecta ejecución de las obras, así como aproponer modificaciones que a su juicio puedan mejorarlas.

Toda indicación en tal sentido, será debidamente atendida, quedando la Dirección deObra, con la libertad de aceptarla, rechazarla o de ordenar la realización de lo que creamás conveniente.

Es imprescindible la presencia periódica a la obra del representante técnico.

Es necesario conocer el estado actual de la zona de obra para poder evaluarcorrectamente la misma. El desconocimiento de esto no generará pago extra porningún concepto por parte de la IDM a la empresa adjudicataria.

--- --- ---


Página 18 de 18

INTENDENCIA DE MALDONADO

LICITACION PUBLICA Nº 10 / 2016

PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES

I) CONDICIONES GENERALES

OBJETO

1). La Intendencia de Maldonado, en adelante "la Intendencia" llama aLicitación Pública para la ejecución de trabajos de impermeabilización de laestructura de la Tribuna Sur del Estadio Domingo Burgueño Miguel – Campusde Maldonado; de acuerdo a las normas previstas en el presente Pliego yespecificaciones técnicas contenidas en la Memoria Descriptiva.

ADQUISICION DE PLIEGOS

2).Los interesados podrán retirar los Pliegos de Condiciones previo pago de lasuma de $ 3.000 ( tres mil pesos uruguayos), más derecho de expedición y2% de timbres municipales, en Mesa de Licitaciones, Planta Baja Sector B delEdificio Comunal, hasta una día antes de la apertura y recepción de ofertas.

CONSULTAS

3). Las consultas se deberán presentar en la Mesa de Licitaciones en horariohábil de oficina, debiendo ser formuladas por escrito en forma clara y prolija,en duplicado, venciendo el plazo de presentación 5 días hábiles antes de laapertura de la licitación.

4). Las preguntas serán contestadas por escrito, quedando las respuestas enMesa de Licitaciones a disposición de quienes justifiquen haber adquirido lospliegos de condiciones, 2 días hábiles antes de la apertura de la licitación.

PARTICIPANTES5).CAPACITACION Están capacitados para contratar con la Intendencia las personas físicas ojurídicas legalmente constituidas, nacionales o extranjeras, que teniendo elejercicio de la capacidad jurídica que señala el derecho común, no esténcomprendidas en alguna disposición que expresamente se lo impida o en loscasos previstos en los numerales 1) a 5) del art. 46 del T.O.C.A.F.

6).IDENTIFICACION Las firmas proponentes deberán indicar los nombres de los titulares que lacomponen en caso de ser sociedades personales, o de sus representantesautorizados, en caso de ser sociedades anónimas.

Las sociedades anónimas deberán indicar la nómina de los integrantes de losdirectorios.

7).DOMICILIO Las firmas proponentes deberán constituir domicilio a los efectos de lalicitación y actos posteriores a la misma en el Departamento de Maldonado,asimismo deberán constituir domicilio electrónico, el cual será el único medioválido a los efectos de las notificaciones que puedan generarse en el procesode la licitación.

8). La sola presentación implica autorizar a la Intendencia a recabar informesdel oferente en cualquiera de las áreas licitadas y verificar los datos que hayaofrecido en apoyo de su propuesta.

GARANTIAS9). Los oferentes deberán garantizar el mantenimiento de su oferta y elcumplimiento del contrato mediante depósito en efectivo, cheque al día y a laorden de la I D M o en valores públicos, fianza o aval bancario, o póliza deseguro de fianza. La garantía de mantenimiento de oferta será de $ 60.000(pesos uruguayos sesenta mil ) y la de fiel cumplimiento de contrato deberáser equivalente al 5% del monto adjudicado.

10). Los depósitos en efectivo, cheque, el aval bancario y el seguro de fianza,se acreditaran directamente en la Tesorería Municipal. Los valores públicos sedepositaran en el Banco de la República Oriental del Uruguay a nombre deloferente y a la orden de la Intendencia, debiéndose entregar el recibocorrespondiente en la Tesorería Municipal. Cualquiera sea la modalidadutilizada deberá depositarse en la Tesorería Municipal, previo a la recepciónde las ofertas.

11). Las garantías de mantenimiento de propuestas serán devueltas a losinteresados mediante la presentación del recibo correspondiente una vezadjudicada la licitación o rechazadas todas las ofertas.

12). La garantía de buena ejecución y conservación de las obras será del 5%(cinco por ciento) del monto de cada certificado de obra y deberá depositarseprevio al cobro de cada certificado mensual en la Tesorería Municipal, dichodepósito podrá realizarse en efectivo, cheque al día y a la orden de la I D M oen valores públicos, fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza.

13). Una vez obtenido el Final de Obra de B.P.S., las sumas depositadas engarantía de fiel cumplimiento del contrato y de garantía de buena ejecución yconservación de las obras serán devueltas, salvo los descuentos quecorrespondan, dentro de los treinta días de haberse efectuado la últimarecepción provisoria de la obra y al recibirse definitivamente la obrarespectiva.

Los descuentos que por cualquier concepto corresponda efectuar de lassumas depositadas o retenidas en garantía serán reintegrados por elcontratista, de modo de mantener el monto de las mismas, a través deretenciones que afectarán el primer pago inmediato posterior al descuento.Si en el momento que corresponda devolver la garantía de fiel cumplimientode contrato, la garantía de buena ejecución y conservación de las obrashubiera sido afectada por retenciones, se descontará de la primera la cantidadnecesaria para integrar la segunda. La recepción definitiva ocurrirá transcurridos doce meses de la recepciónprovisoria.Esta última se realizará inmediatamente de terminada la obra y requerirá laconformidad de la Dirección Técnica correspondiente.

PROPUESTAS

14).PROPUESTAS Las ofertas deberán presentarse personalmente por el licitante o por quien lorepresente legalmente en el lugar habilitado al efecto, no siendo de recibo sino llegasen a la hora dispuesta para la apertura del acto.

15). Un mismo licitante no podrá presentar más de una oferta, sin perjuicio delas modificaciones, alternativas o variantes que se propongan a la ofertabásica.

16).REDACCION La redacción de las propuestas se ajustará a los siguientes requerimientos:a) El texto modelo:"NN ... domiciliado a los efectos legales en la calle...Nº... en la LicitaciónPública Nº...se compromete a realizar la obra licitada de acuerdo a lasestipulaciones que se indican en las cláusulas siguientes:PRIMERA) Objeto de la Licitación, indicando detalladamente suscaracterísticas.SEGUNDA) Cotización de precios unitarios y totales de acuerdo al cuadro derubros indicado en el numeral 7.2 de la Memoria Descriptiva, y expresado enmoneda nacional, discriminado el I.V.A y declarando el monto imponible demano de obra.TERCERA) Propuesta técnica. CUARTA) Cronograma de ejecución de las obras, y plazo de finalización. QUINTA) Descripción general de los equipos a utilizar para la ejecución de lostrabajos, desglosando en unidades con sus diversas manifestacionesutilitarias, maquinaria, equipo, herramientas y accesorios manuales. SEXTA) Listado de personal técnico a utilizar con su curriculum yantecedentes.SEPTIMA) Listado de sub - contratista a utilizar.OCTAVA) Plazo de mantenimiento de oferta, el que no podrá ser inferior a 60días corridos a contar de la apertura.

b) Declarar conocer y aceptar en todas sus partes el Pliego Particular deCondiciones que rigen en esta Licitación y a todos los efectos se establece laprórroga de competencia a favor de los Juzgados de Maldonado. c) Ser presentadas en un original y dos copias , con especificación ennúmeros y letras de las cantidades y precios totales de las propuestas,salvando con la debida constancia al final del texto toda enmendadura,intercalado o testado que se hubiere efectuado en el mismo.

17).DOCUMENTOS A AGREGARLa oferta deberá ser acompañada de los siguientes documentos:a) El Formulario de Identificación del Oferente que se acompaña.b) En caso que el oferente sea persona jurídica: certificado notarial queacredite la personería, representación y vigencia de la misma e integración deldirectorio si correspondiere así como también las comunicacionescorrespondientes al Reg. N. de Comercio y cumplimiento de las disposicionesde la Ley 18.930. c) Certificado que acredite la capacidad de contratación y habilite parapresentarse en esta licitación, del oferente y de las empresas sub-contratistas,expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas. d) Recibo original de compra de pliego, a nombre del oferente.e) Recibo original de depósito de garantía.

18). Se presentará en forma separada el monto correspondiente a la mano deobra directa y que genere aportes de leyes sociales de acuerdo a la ley 14411y demás normas reglamentarias. Este monto se tendrá en cuenta para la comparación de las propuestas.Este valor servirá para establecer el monto máximo de leyes sociales a aportarpor la Intendencia. Una vez superado el mismo, los aportes correspondientes serán de cargo delcontratista, quedando la Intendencia habilitada para retener ese exceso defuturos pagos, para lo cual serán puestos en práctica los mecanismosnecesarios para su estricto control.El adjudicatario deberá presentar mensualmente la planilla de jornalescorrespondientes a la obra en cuestión en la Dirección de Contaduría de laIntendencia, la cual realizará la presentación y tramitación ante el Banco dePrevisión Social.El incumplimiento de lo establecido precedentemente será motivo de retenciónde pagos de certificados por parte de la Intendencia.En caso de no generarse aportes por la Ley 14411 deberá manifestarse enforma expresa.

APERTURA

19). La apertura de las ofertas se hará en la Mesa de Licitaciones Planta BajaSector B del Edificio Comunal el día 21 de Julio de 2016 a la hora 11.-

20). La Intendencia de Maldonado no recibe ofertas en li nea por mediodel Portal “Compras Estatales” , las ofertas deberán presentarsepersonalmente en Mesa de Licitaciones, Planta Baja, Sector B del EdificioComunal o en su defecto via mail a [email protected] ”.

ADJUDICACION

21). Las ofertas serán estudiadas por la Comisión Asesora de Adjudicaciones,la que dictaminará respecto de cual es la oferta más conveniente a losintereses de la Intendencia.El dictamen de la Comisión no generará ningún derecho a favor de losoferentes.

22). A los efectos de evaluar las ofertas, se considerarán los siguientesfactores:

• Precio 70 %• Calidad de los materiales 25 %• Experiencia de la empresa y personal asignado a la aplicación de la

membrana 5 %

23) Para ser adjudicatario, el oferente deberá estar registrado en el RegistroÚnico de Proveedores del Estado (R.U.P.E.), en estado “ACTIVO”; si al momentode la adjudicación, el proveedor propuesto no hubiese adquirido el estado "ACTIVO" enRUPE, la Administración otorgará un plazo de 5 días hábiles a fin de que el mismoadquiera dicho estado, bajo apercibimiento de adjudicar el llamado al siguiente mejoroferente en caso de no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado.

24). Si se presentaran dos o más ofertas similares, podrán aplicarse lasdisposiciones que al efecto contiene el art. 66 del T.O.C.A.F.

25). La Intendencia se reserva el derecho de rechazar todas las propuestasrecibidas.-

CONTRATO

26). El adjudicatario será notificado y deberá concurrir a firmar el contratodentro del plazo de diez días hábiles a partir de la fecha de la notificación quea tales efectos realice la Dirección de Asesoría Notarial.-

27). La no- concurrencia del adjudicatario en los plazos indicados a depositarla garantía de fiel cumplimiento del contrato o al acto de la firma del contrato,dará mérito para revocar la adjudicación con pérdida de la garantía demantenimiento de propuesta, salvo caso fortuito o fuerza mayor acreditado enforma, a juicio de la Intendencia.

PAGOS28). El pago se efectuará a los treinta(30) días de la aprobación por la

Dirección de Obra del certificado que, dentro de los primeros cinco díashábiles del mes siguiente a la ejecución de la obra liquidada, deberá presentarel adjudicatario.

29). Los precios se ajustaran de acuerdo a la fórmula paramétrica establecidaen la memoria descriptiva, en el Numeral 7.1.-

30). La parte contratante se obliga a cumplir las disposiciones de los laudos yconvenios colectivos vigente para la rama de la actividad laboralcorrespondiente en materia de salarios, categorías de labor, pagos ysuplementos por horas extraordinarias, primas por nocturnidad, incentivos porasistencia, viáticos y en general, todas las asignaciones y beneficios quemejoren las condiciones establecidas por la legislación laboral común, asícomo, las demás normas de trabajo vigentes, y las contenidas en losconvenios internacionales y sus reglamentaciones.

En este sentido, si se constatare que el adjudicatario no cumpliera con loexigido precedentemente, la Intendencia se reserva el derecho de rescindir elcontrato.

31).- Serán de exclusivo cargo del contratista el cumplimiento del pago de losrubros de naturaleza salarial e indemnizatoria, respecto del personalcontratado, de acuerdo con los convenios colectivos y laudos vigentesaplicables al caso.

INCUMPLIMIENTOS

32). La falta de cumplimiento de los plazos señalados por parte deladjudicatario, se penará por cada día de retraso con una multa de 0,3% (trespor mil) sobre el monto total de lo adjudicado, salvo caso de fuerza mayordebidamente comprobados.La mora se configurará de pleno derecho por el solo vencimiento de lostérminos sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna.

33). Para el cobro de la multa de mora se afectará la garantía de fielcumplimiento del contrato que se hubiere exigido y si estas no bastaren, seafectará el saldo del importe de la cuenta respectiva.La aplicación de multas se entiende sin exclusión de la acción que pudieracorresponder por daños y perjuicios, si estos existieran.

34). El incumplimiento total o parcial del contrato será causal de rescisiónunilateral por parte de la Intendencia, ello sin perjuicio de la acción de laIntendencia para, además de la pérdida del depósito de garantía, exigir por lavía correspondiente los daños y perjuicios emergentes del incumplimiento.Asimismo la Intendencia podrá aplicar multas y retenciones de pago, según lagravedad del incumplimiento.

Del mismo modo, mediando causas supervinientes justificantes, podrámodificar unilateralmente los términos del contrato manteniendo la ecuacióneconómica financiera del mismo.

II) CONDICIONES PARTICULARES

35). El adjudicatario responderá en forma exclusiva por cualquier daño quepudiere ocasionarse a terceros con motivo de la prestación de los servicios.El seguro deberá cubrir todo riesgo y el adjudicatario deberá acreditar suconstitución y vigencia durante el lapso de la relación contractual. Laconstancia de este seguro será condición ineludible para la firma del contrato.

36). Las multas establecidas serán aplicadas sin ningún trámite ni requisitoprevio, y su importe podrá ser descontado de los pagos pendientes y de lasgarantías depositadas, hasta la suma concurrente.Por incumplimiento de disposiciones de la Dirección de Obra la multa será de10 U.R. por orden y por día de incumplimiento de la misma.

37). Todas las instalaciones existentes de servicio público en la zona detrabajo deberán ser rigurosamente resguardadas por el contratista, que seráresponsable por cualquier daño que les pudiera suceder y de los accidentesderivados sobre personas.

38). El presente Pliego de Condiciones Particulares regirá conjuntamente conla Memoria descriptiva adjunta y las disposiciones aplicables del T.O.C.A.F.

39).Se prohíbe en forma expresa la cesión de los créditos emergentes deladjudicatario de la presente licitación. La cesión sólo podrá ser viable demediar previa resolución expresa de la Intendencia que la autorice.

FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL OFERENTE

Licitación Pública Nro. 10 /2016

Razón Social de laEmpresa:.......................................................................................……….................

Nombre Comercial de laEmpresa.:........................................................................................………...............

RUC.:.................................................................................................……................

Domicilio a los efectos de la presente Licitación.

Calle:..............................................................................Nro.:.............……...............

Localidad:.........................................................................................…….................

País :.......................................................................................……….......................

Correo electrónico:....................................................................................................

Teléfono:....................................……............Fax:..................................…...........….

Declaro estar en condiciones legales de contratar con el Estado.

Firma/s: ...........................................................................................................……….

Aclaración defirmas ….............................................................................................................

Resolución Expediente Acta NºNº 04052/2016 2015-88-01-19449 01149/2016

VISTO: La solicitud formulada en las presentes actuaciones, por la Dirección General de Planeamiento, a losefectos de que se instrumente un llamado a Licitación Pública para la ejecución de trabajos deimpermeabilización de la estructura de la Tribuna Sur del Estadio Domingo Burgueño Miguel- Campus deMaldonado;CONSIDERANDO: Que a tales efectos se solicitó la confección del Pliego Particular de Condiciones paraatender las necesidades antes argumentadas;ATENTO: A lo precedentemente expuesto, a lo dispuesto en los artículos 50, 51 y 55 del T.O.C.A.F y a loinformado por la Dirección General de Hacienda;

EL INTENDENTE DE MALDONADORESUELVE:

1º) Préstese aprobación al Pliego Particular de Condiciones y Memoria Descriptiva que regirá el llamado aLicitación Pública para la ejecución de trabajos de impermeabilización de la estructura de la Tribuna Sur delEstadio Domingo Bugueño Miguel – Campus de Maldonado.2º) Cúmplase por Mesa de Licitaciones lo previsto en los artículos 50, 51 y 55 del T.O.C.A.F.3º) Pase a la Dirección de Adquisiciones y Almacenes.Resolución incluída en el Acta firmada por Diego Echeverria el 10/06/2016 14:57:58.Resolución incluída en el Acta firmada por Enrique Antia el 10/06/2016 15:04:35.

Documents

IMPERMEABILIZACIÓN DE TRIBUNA SUR DEL ESTADIO … · sellar las mismas con sellador de ploliuretano tipo Sikaflex 1a. En caso que sean mayores a 1,6mm, previo al procedimiento mencionado,