JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO - cea.oaxaca.gob.mx€¦ · juntos construimos el cambio cea contrato no. 12r100-fise-153-02-078/2017 Índice contrato de obra pÚblica a base de precios

JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

CEA

CONTRATO No. 12R100-FISE-153-02-078/2017

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUADIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONTRATISTA: INTERSTEEL STRUCTURES^S-A. DE c.v.DIRECCIÓN:' -. _-; J." . _.„-..^~._T~ ~-~^-~.

TELÉFÓNOj " ." " *' ~R.F.C. " ~ , VI.M.S.S:,c.p.r " ": -

CONTRATO No. 12R100-FISE-153-02-078/2017EJERCICIO: 2017FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE INFRAESTRUCTURASOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE2017)PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: LICITACIÓN PÚBLICAESTATALNÚMERO DE LICITACIÓN; EO-920024998-N022-2Q17FECHA DE FALLO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2017

DENOMINACIÓN: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIOLOCALIDAD; MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA MUNICIPIO: SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA REGIÓN: 08 VALLESCENTRALES ESTADO: OAXACA

MONTO: 51,902,166.26 (UN MILLÓN NOVECIENTOS DOS MILCIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 26/100 M.N.) INCLUYE ELIMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

ANTICIPO: NO SE OTORGA ANTICIPO.

PLAZO DE EJECUCIÓN:45 DÍAS NATURALES

INICIO: 17 DE NOVIEMBRE DE 2017 TERMINO; 31 DE DICIEMBRE DE 2017

COMISIÓN ESTATALit, ^GUA DEL ESTADO DE

OAXACA

•«R6CCIÓN GEHERAlWtfi-2022

FECHA DE CONTRATO: 16 DE NOVIEMBRE DE 2017

'Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial General Porfirio Díaz Soldado de la Patria"Edificio "C" José López Magé* ¡PSíWipwwdlr

AV. Gerardo Panda! Graff #1, Reyes Mantecón. San Bartolo

Tal. (951) 5016900 Ext. 22502

Página 1 da 23


CEA


ÍNDICE

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

1. DECLARACIONES:

PRIMERA.-SEGUNDA.-

2. CLÁUSULAS GENERALES:

PRIMERA.-SEGUNDA.-

3. CLÁUSULAS ECONÓMICAS:

TERCERA-CUARTA.-QUINTA.-SEXTA.-SÉPTIMA.-OCTAVA--NOVENA.-

4. CLÁUSULAS TÉCNICAS:

DÉCIMA.-UNDÉCIMA-DÉCIMO SEGUNDA.-DECIMOTERCERA-DECIMOCUARTA-DÉCIMO QUINTA.-DECIMOSEXTA-

5. CLÁUSULAS LEGALES:

DECIMOSÉPTIMA-DECIMOCTAVA-DECIMONOVENA-VIGÉSIMA.-VIGÉSIMO PRIMERA.-VIGÉSIMO SEGUNDA.-VIGÉSIMOTERCERA.-V!GÉSIMO CUARTA.-VIGÉSIMO QUINTA.-VIGÉSIMO SEXTA.-VIGÉSIMO SÉPTIMA.-ViGÉSIMO OCTAVA,-VIGÉSIMO NOVENA.-

COMISIÓN ESTATAL

DEt AGUA DEL ESTADO DE

OAXACA

DIRECCIÓN GENERA!

201G-202P

DE LA COMISIÓNDEL CONTRATISTA

OBJETOPLAZO DE EJECUCIÓN

MONTOANTICIPO

-FORMA DE PAGOLUGAR DE PAGOSUBCONTRATACIÓN O CESIÓN DE DERECHOS DE COBROAJUSTE DE COSTOSGARANTÍAS

DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLEREPRESENTANTES DE LAS PARTESRECEPCIÓN DE LOS TRABAJOSSUMINISTROSCAMPAMENTOS Y BODEGASOTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICASDISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

CONTRATO INTUITU PERSONASCASO FORTUITO O FUERZA MAYORSANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMASUSPENSIÓN TEMPORALTERMINACIÓN ANTICIPADARESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTARELACIONES LABORALESRESCISIÓN ADMINISTRATIVAMODIFICACIONESDOMICILIOSPREDOMINIO DEL CONTRATOLEGISLACIÓNJURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES

"Centro Administrativo de! Poder Ejecutivo y Judicial General PorfirioEdificio "C" Josó Lóper Alavés, Tercei\NIvel

Av. Gerardo Pandal Graff ííi, Reyes Mantecón. San Bartolo CoyotepecÔgxaca

Tol. (951) 5016900 Ext. 22502

na 2 do 23

fe»nacaJUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

CEAdel


CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRANPOR UNA PARTE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓNESTATAL DEL AGUA A TRAVÉS DE SU DIRECTOR GENERAL C. LIC. BENJAMÍN FERNANDO HERNÁNDEZRAMÍREZ, CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS C. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, DIRECTOR DEINFRAESTRUCTURA, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA COJVIISIÓN" Y POR LA OTRA LAEMPRESA: INTERSTEEL STRUCTJJBES..S,Af DE C.V. REPRESENTADA POR LA ¿^JAlMEÊji^SU CARÁCTER DE ".•-__ ___ - - . ~ "-"" A QUIEN EN LO SUCESIVO SE"IE"DENOMlÑARA "^

> MISMOS QUE ANTE LA PRESENCIA DE LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA: LIC. ADALBERTOMEDINA CASAS, JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y LIC. LUIS EDUARDO GÓMEZ RUIZ JEFE DE LAUNIDAD JURÍDICA, SOMETEN SUS VOLUNTADES AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULASSIGUIENTES:

D E C L A R A C I O N E S

PRIMERA.- "LA COMISIÓN", por conducto de su representante declara que:

A) Que es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Oaxaca, con personalidad jurídica ypatrimonios propios, creado mediante Decreto legislativo número 5, publicado en el periódico oficial del Gobiernodel Estado de Oaxaca No. 49, de fecha 04 de Diciembre de 2004; que tiene competencia en toda ¡a entidadfederativa para atender la prestación de servicios de agua potable y alcantarillado, para el saneamiento de losasentamientos humanos, con funciones de entidad normativa y ejecutora de obras públicas en estas materias,conforme a los artículos 7, 47, 48 49 de la ley de Agua Potable y Alcantarillado para el Estado de Oaxaca, la cualdentro de las disposiciones en o referente a la realización de obras y a la construcción, operación, administración,conservación y mantenimiento de los sistemas de captación, poíablllzación, conducción, almacenamiento ydistribución de agua potable y de los de alcantarillado; as! como promoveré! tratamiento de aguas residuales y elreusó de'las mismas, el manejo de lodos, y la potabillzación del agua, en el ámbito de su competencia y celebrarcon personas de los sectores públicos, social y privado los convenios y contratos necesarios para elcumplimiento de sus atribuciones.

8} El C. LIC. BENJAMÍN FERNANDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ, en su carácter de DIRECTOR GENERAL DE LACOMISIÓN ESTATAL DEL AGUA cuenta con las facultades para suscribir el presente contrato, en términos delarticulo 57 fracción I y VI de la ley de Agua Potable y Alcantarillado para el Estado de Oaxaca, 10 fracción II, 13fracción I de la Ley de Entidades paraestatales para el Estado de Oaxaca, acreditando el carácter que ostentacon e! nombramiento expedido en su favor por e! LIC. ALEJANDRO MURAT HlNOJOSA, GobernadorConstitucional del Estado de Oaxaca, de fecha 01 de Diciembre de 2016, facultades que no le han sidomodificadas, revocadas o canceladas.

C) Para cubrir las Erogaciones que se deriven del presente contrato serán aplicados Recursos establecidos en elPresupuesto de Egresos del Estado para e! Ejercicio Fiscal 2017, mediante oficio de Autorización de RecursosNo. SF/SPIP/DPIP/FISE/2810/2017 de fecha 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 emitido por la Subsecretaría dePlaneacíón e Inversión Pública de la Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca, correspondiéndole el númerode obra F1SE/2810/2017, Programa 153 AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA COBERTURA DE SANEAMIENTOBÁSICO y Subprograma 02 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS.

Para asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financia miento, oportunidad ydemás circunstancias pertinentes "LA COMISIÓN", con fundamento en los artículos 25 fracción I de la Ley dqObras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, con fecha 20 DE OCTUBRE DE 2017,realizó la Licitación Pública Estatal EO-920024998-N022-2017 para tal efecto, se celebró el acto de presentación

reposiciones y apertura técnica el día 30 DE OCTUBRE DE 2017, realizándose las apertura de propuestas' el día 06 DE NOVIEMBRE DE 2017, para la ejecución de los trabajos materia del presWejCpníraÍQ

COMISIÓN ESTATALDELAGUA DEL ESTADO D6

OAXACA

DIRECCIÓN GENERAL

2016-2022

S A

"Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial General Porfirio Diaz Solda.doiC/e./a.Ratna''Edlficlo "C" José López AÍatfcsv~i.'«-ceriNivei

Av. Gerardo Pando! Graff'01. Reyes Mantecón. San Bartolo Coyorepecûaxaca.C. Pv ^_'~~

Tel. (951) 501G900 Ext. 22502 ' ' " J

Página 3 da 23

Oa$$acaJUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

CEAComisión

de! A


E) Medíante acta de fallo emitida con fecha 14 DE NOVIEMBRE DE 2017, se adjudicó el presentecontrató a INTERSTEEL STRUCTURES, S.A. DE C.V., en razón de que fue ésta, quien cumplió con losrequisitos legales, técnicos y económicos solicitados en las Bases de Licitación, la Ley de ObrasPúblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demás disposiciones jurídicas aplicables enmateria de contratación de Obras Públicas.

F) Por conducto de la Dirección de Planeación, se ha obtenido de las autoridades competentes laslicencias, permisos y demás autorizaciones necesarias para el inicio de los trabajos objeto de estecontrato y que, asi mismo, tramitará las demás que resulten necesarias para el cabal cumplimiento delmismo.

SEGUNDA.- "EL CONTRATISTA", por conduelo de su representante declara que:

A) Que acredita su personalidad jurídica para la firma del presente contratol_CQn,eite^tÍmonLo contenido enla escritura constHujíva_Nq. ;" . __^¿ojumeQ Np¿ ~\e fecha "_ \. _ ^¿. .'-." — —*<ygadaaDte_¡a_fe_deÍ.". ,- , -\:.J-~::-,-~. f" ...'J'-^lL-__^-j, - "~ ~ : N'otario"p3bíí¿ó'NórvT~'.de ¡a ciudad de

^T=K-i-^/- - """;". L-~. ------- - f Í~riscfita en ePReglsiro-HÜblico de la Propiedad de la Ciudad de..''•'"-'' ~-":>T"•="-- . .; - -. - - -:-•• «i bajo el folio mercantil No.^" . TOMO de fecha

C)

COMISIÓN ESTATAL

3EL AGUA DEL ESTADO DE

OAXACA

ERECCIÓN GENERAL D)

3016-2022

E)

F)

B) La _ - -_ - ^ " . :~ ; -"! ' . .__ "" *- . • -^.acredita su personalidad como .; _ * _____ _ " .\c.Qá.ef Testimonio "de~!á escritura publica JJa.. _Vo]umen_ No, , de fecha

'' otorgada_ anteja fe.dej.". . - _ . Gotario PúblicoÑo,~ de "la "ciudad dê_ " " -.-: ^ : "'"-___ "-_-_ . . —^ ., inscrita en el Registro Público de laPropiedad de la Ciudad"; \-' " ' _ . _ . . -_-.__ / ~TOMO defecha. ..,. : : " ' " _ _ _ / ^ " ' -. ' ' "

bajo el folio mercantil No.

En su carácter de^^jV ~~: '". _,>, DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,que "EL CONTRATISTA", sus Socios, o las personas que forman parte de ella, no se encuentran enalguno de los supuestos establecidos en e! artículo 32 de la Ley de Obras Públicas y ServiciosRelacionados del Estado de Oaxaca,

Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y de conformidad con la REGLA 2.1.31. DE LA RESOLUCIÓN DELA MISCELÁNEA FISCAL PARA EL 2017 PUBLICADO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 EN EL DOF

Es mexicano y conviene, que en caso de que llegare a cambiar de nacionalidad, se seguiráconsiderando como mexicano, por cuanto a este contrato se refiere, y a no invocar la protección deningún gobierno extranjero bajo pena de perder en beneficio de la Nación Mexicana lodo derechoderivado de este contrato.

Tiene capacidad Jurídica para contratar y cuenta con los recursos humanos, técnicos, económicos ymateriales necesarios para ejecutar la obra objeto de este contrato.

G) Cuenta con los registros que se citan a continuación los cuales se encuentran vigentes: <

1. Registro Federal de Contribuyentes No.2. Registro del I.M.S.S. •' cQtó^s

illilrr-i-Jjfcíoel'Mstrubíufes

"Gentío Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial General Porfirio Dtaz Soldado de^ Patria"Edificio "C" José López Alavés, Torear Nivel.

Av. Gerardo Panda! Graff #1, Reyes Mantecón. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca._ _ C. P. 7,1257.

Tel. {951) 5016900 Exl. 22502 - .j X--^^^^ :

Página A tío 23

Oat*SacaJUNTOS CONSTRUIMOS ELCAMBfO

CEA

CONTRATO No. 12R100-F1SE-153-02-078/2017

H) Ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato a fin de considerar todoslos Factores que intervinieron en la elaboración de su proposición, asi como los que Intervienen en laejecución de la obra objeto de este contrato.

I) Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadosde! Estado de Oaxaca y demás disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables en la materia.

J) Conocen y aceptan que el Contrato y sus anexos que de forma enunciativa son: proyectos, planos,especificaciones, normas de calidad, programas y presupuestos; tratándose de servicios, los términos dereferencia, bases de licitación y bitácora de los trabajos, son los instrumentos que vinculan a las partesen sus derechos y obligaciones.

En términos de lo antes manifestado, las partes se obligan al tenor de las siguientes:

C L A U S U L A S

PRIMERA.- OBJETO:

"LA COMISIÓN" encomienda a "EL CONTRATISTA", y éste se obliga a realizarla hasta su totalterminación, la ejecución de una obra pública consistente en la: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DEALCANTARILLADO SANITARIO, misma que se llevará a cabo en la localidad de MACUILXOCHITLDE ARTIGAS CARRANZA, municipio de SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA, con la ejecución delas siguientes partidas: RED DE ATARJEAS, acorde al catálogo, presupuesto y programa de obra quecomo anexo forman parte integrante de este contrato.

COMISIÓN ESTATAL pgra [QS efecíos seña[ados en e| párrafo anterior, "EL CONTRATISTA" se obliga a observar puntual ypEt AGUA DEL ESTADO estrictamente lo establecido por el ordenamiento lega! y las normas y anexos señalados en los incisos

OAXACA -H" e T de la SEGUNDA DECLARACIÓN de este contrato, asi como las disposiciones en materia deDIRECCIÓN GENEííAl asentamientos humanos, desarrollo urbano, medio ambiente y construcción vigentes en el lugar donde

?oi6-2í)2? deben realizarse los trabajos.

SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCIÓN:

"EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar la obra en 45 días naturales. La fecha estimable de inicio delos trabajos será el día 17 DE NOVIEMBRE DE 2017 y la fecha de terminación el día 31 DEDICIEMBRE DE 2017, de conformidad con el programa calendarizado de ejecución general de lostrabajos.

'ERfCERA,- MONTO:

El monto total de la obra objeto del presente contrato es de S 1,902,166.26 (UN MILLÓNNOVECIENTOS DOS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 26/100 M.N.), Incluye el Impuesto al/Valor Agregado, mismo que se determinó conforme al catálogo de conceptos, unidades de,medic¡ópi;cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y totales, contenidos, en '"proposición de "EL CONTRATISTA", que se detalla en el Catalogo de conceptos.

"Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial Genera! Porfirio Díaz Soldado déla Patria"Edificio "C" José López Alavés, Tercer Nivel.

Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón. San Bartolo Coyoteóse- raay^n?.

Tel.(951)5016300 Ext 22502 >~ -

PAgTO 5 da 23

Oa&acaJUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

CEACornis ¡entílala!

CONTRATO No. 1 2R100-FISE-153-02-078/2017

CUARTA.- ANTICIPO:

QUINTA -

COMISIÓN ESTATAL

DEL AGUA DEL ESTADO DE

OAXACA

DIRECCIÓN GENERAL

2016-2022

NO SE OTORGA ANTICIPO.

FORMA DE PAGO:

Las partes convienen en que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante laformulación de estimaciones que abarcarán los conceptos de trabajo terminados, cuyo periodo nodeberá exceder a 30 días naturales siendo la fecha de corte el último día hábil de cada mes.

"EL CONTRATISTA" deberá entregar a la Residencia de Obra, la estimación acompañada de ladocumentación que acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a lafecha de corte; la Residencia de Obra dentro de los ocho días hábiles siguientes deberá revisar, y en sucaso, autorizar ¡as estimaciones. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que nopuedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, tendrán tres días hábiles contados a partir delvencimiento del plazo señalado para la revisión y conciliación de dichas diferencias a efecto de proceder!a autorización de la estimación correspondiente, en caso contrario, estas quedaran pendientes y seseguirán conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolverán e incorporarán en la siguienteestimación.

La autorización de las estimaciones se hará por conducto de la Residencia de Obra, designada por "LACOMISIÓN" para tales efectos. La fecha de aceptación y firma de las estimaciones deberá asentarse enlas mismas y en la bitácora.

"LA COMISIÓN" cubrirá a "EL CONTRATISTA" el importe de sus estimaciones dentro de un plazo nomayor de 20 (veinte) dias hábiles contados a partir de la fecha siguiente a su recepción.

Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, "LA COMISIÓN", asolicitud de "EL CONTRATISTA", deberá pagar gastos financieros conforme al procedimientoestablecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para e!pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y secomputarán por días naturales, desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se ponganefectivamente las cantidades a disposición de "EL CONTRATISTA".

En el evento que "EL CONTRATISTA" haya recibido pagos en exceso, deberá reintegrar las cantidadespagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en elCódigo Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditosfiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y secomputarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente \^/las cantidades a disposición de "LA COMISIÓN".

No serán consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten aCONTRATISTA" que sean compensadas en la estimación siguiente.

cargo

"Centro Administrativo de! Poder Ejecutivo y Judicial General Porfirio Díaz SoldaiJcTÓe^la Patria""Edificio "C" José López Alavés, Tercer Nivel.

Av. Gerardo Pandal Grafí í/1. Reyes Mantecón. San Bartolo Coyotepec,\3axaca.— - C. í^í-"

Tel. (951) 5016900 Exi. 22502 -;, -^^¿.r .'

Página 6 do 23

OaKacaJUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

CEAarrüMo/i Estatal


SEXTA.- LUGAR DE PAGO:

"LA COMISIÓN" y "EL CONTRATISTA" convienen que el pago de las Facturas derivadas de lasestimaciones a que se refiere la CLÁUSULA anterior, y, cuando proceda, el pago por concepto deajustes de costos a que se refiere la CLÁUSULA OCTAVA, se hará por "LA COMISIÓN" en el ÁREA DEPAGO DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA ubicada en EL CENTRO ADMINISTRATIVO DELPODER EJECUTIVO Y JUDICIAL, "GENERAL PORFIRIO DlAZ, SOLDADO DE LA PATRIA",EDIFICIO "JOSÉ LÓPEZ ALAVÉS", AVENIDA GERARDO PANDAL GRAFF, No. 1, REYESMANTECÓN, SAN BARTOLO COYOTEPÉC, CENTRO, OAXACA, C.P. 71257.

SÉPTIMA.- SUBCONTRATACIÓN O CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO:

"EL CONTRATISTA" responsable de la ejecución de la obra objeto del presente contrato, no podráhacerlo ejecutar por otro, pero, previa autorización de "LA COMISIÓN" podrá hacerlo respecto de partesdel contrato o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalación en las obras.

Esta autorización no será necesaria cuando este estipulada específicamente en las bases de licitación,las partes que se podrán subconíratar. En todo caso, "EL CONTRATISTA" seguirá siendo el únicoresponsable de la ejecución de los trabajos ante "LA COMISIÓN".

Así mismo "EL CONTRATISTA" podrá ceder o gravar sus derechos de cobro de las estimaciones quegenere por concepto de trabajos ejecutados, debiendo cumplir para ello, con las siguientes condiciones:

1. Aviso previo, por escrito y bajo protesta de decir verdad a "LA COMISIÓN" en el que se expresesu intención de ceder o gravar todos o parte de sus derechos de cobro de estimaciones. El avisoque aqui se menciona deberá darse cuando menos con 30 (treinta) días de anticipación a lafecha en que pretende celebrar el acto, especificando claramente los derechos que serán materiadel futuro gravamen o cesión. En este aviso deberá declarar "EL CONTRATISTA" bajo protestade decir verdad, que no ha celebrado con anterioridad otra cesión de derechos o acto jurídico quese traduzca en cesión o gravamen a favor de terceros de dichos derechos de cobro. De existiruna cesión o gravamen anterior deberá expresarlo asi, debiendo en este caso aportar todos losdatos y documentos que permitan su plena Identificación.

Conformidad previa, expresa y por escrito de "LA COMISIÓN" respecto del aviso del puntoanterior.

Notificación, preferentemente a través de Corredor o Notario Público, de la constitución delgravamen o de la cesión de derechos celebrada, en la que se indique claramente el número,fecha y objeto de! contrato fuente, las facturas y en su caso coníra-recibos materia del gravameno de la cesión, asi como el importe y la fecha de cada uno de ellos, el importe total de la cesión ogravamen, con el desglose correspondiente, y cualquier oíro dato o documento indispensable quese requiera a juicio de "LA COMISIÓN" para que quede plenamente identificado el crédito cedidoo gravado. A

En caso de que no se opte por la notificación a través de Corredor o Notario Público, ésta deberá ^hacerse en forma fehaciente con el acuse de recibo correspondiente emitido "LA COMISIÓN'fin de que quede constancia indubitable de que se cumplió con el requisito que establee la U, .sin perjuicio de que se satisfagan los demás requisitos señalados en el párrafo anterior* \EJ .awso f

se dará simultáneamente a la Dirección General, Secretaria Técnica, Dirección Técnical iJnidadAdministrativa. ^btrUCtU

COMISIÓN ESTATAL


OAXACA

OIRECCIÓN GENERAL

2016-202?

IV.

'Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial General PorfirioEdificio "C" José López. Alavés, Tercer Nivel.

Av. Gerardo Pandal Grafí #1 , Reyes Mantecón. San Bartolo Coyotepec, Oa\aca.C. P. 71257.

Tel. (951) 5018000 Ext. 22502 - _ - - - . " ; ."- " - - -

Pagino 7 de 23


CEAComisión Eiuu)

del Agua

COMISIÓN ESTATALDEL AGUA DEL ESTADO DE

OAXACA

DIRECCIÓN GENERAl

2Q16-202?


V. La notificación o, en su caso, el aviso de la cesión o de la constitución de un gravamen sobre losderechos de cobro, deberá ser hecha a "LA COMISIÓN" dentro de los 30 (treinta) días siguientesa la celebración del contrato entre cedeníe y cesionario, o acreedor o deudor pignoraticio, o entrelas paríes que celebren el contrato o acto jurídico, cuyo objeto sea ceder o gravar a favor de unade ellas el cobro de las facturas y contra-recibos materia del contrato.

VI. Cualquier otro dato o documento que "LA COMISIÓN" estime necesario.

Vil. Queda expresamente convenido y así lo admite "EL CONTRATISTA", que "LA COMISIÓN" noasume ninguna responsabilidad frente a terceros por el incumplimiento del contrato, convenio oacto jurídico a través del cua! "EL CONTRATISTA" sea sustituido en los créditos que surgiesen ensu favor, conforme a !o estipulado en el presente instrumento.

VIII. "LA COMISIÓN" y "EL CONTRATISTA" convienen en que en caso de rescisión de esie contrato,los créditos a favor de terceros tendrán la siguiente prelación u orden de preferencia en su pago:

a) Crédito a favor de los trabajadores de "EL CONTRATISTA".

b) Créditos fiscales en los términos del Código Fiscal de la Federación.

c) Crédito a favor de "LA COMISIÓN", teniendo preferencia dentro de éstos los que resultende falta de amortización de los pagos hechos en exceso a "EL CONTRATISTA", derivadosdel cumplimiento de este contrato.

d) Otros créditos a favor de terceros, distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS:

Las partes acuerdan la .revisión y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en estecontrato, cuando a partir de la fecha de presentación de sus propuestas ocurran circunstancias de ordeneconómico no previstas en esle contrato, que determinen un aumento o reducción de los costos de lostrabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado.

Ambas partes acuerdan que el procedimiento para la revisión y ajuste de costos determinado desde lasbases de la licitación para e! presente contrato, será por la revisión de cada uno de los precios paraobtener el ajuste, apegándose a los términos a que se refiere el articulo 55 de la Ley de Obras Públicasy Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, conforme a lo siguiente;

La revisión será promovida a solicitud escrita de "EL CONTRATISTA", a la cual se deberá acompañar elesíudio y soporte respectivo previo al finiquito; ¡os relativos serán publicados por el Banco de México o elíndice que determine la Secretaria, tal como lo estipula la fracción 11 del artículo 55 de la Ley de ObrasPúblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, conforme a ios cuales se fundamente el,ajuste de costos que solicite y que sólo podrá referirse a los trabajos pendientes de ejecutar según elcalendario de obra autorizado por la "LA COMISIÓN", la cual dentro de los veinte días hábilessiguientes, con base en la documentación aportada por "EL CONTRATISTA", resolverá sobre la,procedencia de la petición.

Para tales efectos, los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido elo decremento en el costo de los Insumes, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar contorme,

"Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial General PórfidoEdificio "C" José López. Alavés,

Av. Gerardo Pandal Graff Íí1, Reyes Mantecón. San Bartolo Coyoíepec, Qaxaca."C.PJJ2S7.

Te!. (051)5016900 Ext. 22502 . " - — - -

Página B do 23


CEAComisión £iü tal

rfct Agua


programa de ejecución pactado en el presente contrato, o en caso de existir atraso no imputable a "ELCONTRATISTA", con respecto a! programa que se hubiere convenido.

Cuando el atraso sea por causa Imputable a "EL CONTRATISTA", procederá el ajuste de costosexclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecución de lostrabajos que se hubiere convenido.

Los precios origínales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos objeto delpresente contrato.

El ajuste se aplicará a ¡os costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos yutilidad original durante el ejercicio del presente contrato.

El costo por financia miento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida por "ELCONTRATISTA", en su proposición.

Cuando los índices que requiera "EL CONTRATISTA" y "LA COMISIÓN" no se encuentren dentro de lospublicados por el Banco de México, "LA COMISIÓN" procederá a calcularlos conforme a los precios queinvestigue, utilizando los llneamienlbs y metodología que expida el propio Banco de México.

El pago del ajuste de costos deberá cubrirse por parte de "LA COMISIÓN" a solicitud de "ELCOMISIÓN ESTATAL CONTRATISTA, a más tardar dentro de los treinta días naturales siguientes a ¡a fecha en que "LAAPI IA DEL ESTADO DE COMISIÓN" resuelva por escrito el aumento o reducción respectivo, previa entrega de la estimación a

OElAbUAu ULA COMISIÓN". "EL CONTRATISTA" dentro los sesenta días naturales siguientes a la publicación deA PWPRAL 'os falces aplicables al periodo que los mismos indiquen, deberán presentar por escrito la solicitud de

DIRECCIÓN GENERAL sê costos a "LA COMISIÓN", en la inteligencia que de no presentarse dentro de dicho plazo,- 202? precluye para todos los efectos legales, el derecho de "EL CONTRATISTA" para reclamar el pago.

NOVENA.- GARANTÍAS:

"El CONTRATISTA" se obliga a constituir y a sostener en la forma y términos establecidos por la Ley deObras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demás disposiciones reglamentarias yadministrativas aplicables, asi como lo previsto en este contrato, ¡as siguientes garantías:

Póliza de fianza que garantice por "EL CONTRATISTA'derivadas del presente contrato.

el cumplimiento de sus obligaciones

La póliza de fianza a que se refiere e! párrafo anterior, deberá ser entregada por "ELCONTRATISTA" a "LA COMISIÓN", dentro de los 05 (cinco) días hábiles siguientes a la fechade notificación del fallo de adjudicación y previa formalización del contrato y otorgada porInstitución Mexicana debidamente autorizada a favor de la SECRETARIA DE FINANZAS DELGOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA a satisfacción de "LA COMISIÓN" con valor del(diez por ciento) del Importe total incluyendo el Impuesto al valor agregado de las obras objeto deeste contrato. Dicha póliza deberá contenerlas siguientes declaraciones expresas;

e/

A). Número, fecha, objeto e Importe total de! contrato.

B). Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato., fntersteelSfructií

S.AdaJ

\o Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial Genera! Porfirio Díaz Soldado de la Patria"

Edificio "C" José López Alavés, Torcer Nivel,Av. Gerardo Pandal Gratf #1, Reyes Mantecón. San Bartolo Coyotepec, Oa\aca.

__^ C.P.7.T257.Te!. (951) 50'ieaOO Ext. 22502 - : - - ~

Página 9 da 23

OaKacaJUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

CEAComUJori Estala!

del Agua

CONTRATO No. 12R100-FISE-153-02-078/2Q17

COMISIÓN ESTATALDELAGUADELESTADODE

OAXACA

DIRECCIÓN GENERAL

2016-2022

C). Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Públicas y ServiciosRelacionados del Estado de Oaxaca y demás disposiciones reglamentarias yadministrativas aplicables.

D). Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

E). Que ¡a fianza garantiza la ejecución tota! de los trabajos materia de esíe contrato, auncuando parte de ellos se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas enel mismo.

F). Que la fianza continuará vigente en el caso de que se otorgue prórroga o espera a "ELCONTRATISTA", para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aún cuandohayan sido solicitadas y autorizadas extemporáneamente; o inclusive cuando dichaprórroga o espera sea otorgada unüaferalmente por "LA COMISIÓN" y se hayacomunicado por escrito al "EL CONTRATISTA".

G), Que la Institución Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Artículos 279,280, 282, 291 y 178 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y querenuncia al derecho que le confiere la misma Ley de sustituirse en las obligaciones de sufiado en caso de incumplimiento de este, autorizando que se le hagan exigibles losimportes de las reclamaciones que procedan, no obstante que de inmediato se contrateuna nueva constructora para que termine los trabajos de obra pendiente por ejecutar.

En el supuesto que "EL CONTRATISTA" no entregue la póliza de fianza en el plazo pactado en esteapartado, "LA COMISIÓN" en los términos de la CLAUSULA VIGÉSIMO CUARTA, podrá determinar lacancelación o rescisión administrativa del presente contrato.

En el evento de que las partes celebren un convenio modificatorio al contrato o que los costos quesirvieron de base para integrar los precios unitarios se Incrementen, "EL CONTRATISTA" se obliga aentregar un documento adicional a la fianza en los términos del Artículo 166 de la Ley Federal deInstituciones de Fianzas, o bien, presentará una póliza de fianza en la que deberá indicarse que esconjunta, solidaria e inseparable de la fianza otorgada para el contrato original.

La póliza de fianza otorgada para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de "ELCONTRATISTA" con motivo de este contrato, se cancelará cuando, entre otros requisitos, hayaotorgado, por un plazo de 12 (doce) meses, la garantía de vicios ocultos y de cualquier otraresponsabilidad.

Asi mismo, en los términos de! párrafo segundo del articulo 64 de la Ley de Obras Públicas y ServiciosRelacionados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepción de los trabajos materia del presentecontrato, "EL CONTRATISTA", a su elección, se obliga a constituir fianza, o cheque certificado, con e!objeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recepción de los trabajos porparte de "LA COMISIÓN", sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecución, vicios ocultos ocualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido "EL CONTRATISTA".

7

En el caso de que "EL CONTRATISTA" haya optado por una póliza de fianza, ésta deberá ser otorgad^por Institución Mexicana debidamente autorizada a favor de la SECRETARIA DE FINANZAS VfyGOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA a satisfacción de "LA COMISIÓN" con valor del 10% (diezfjorciento) del monto total ejercido de la obra. Dicha póliza deberá contener las siguientes declaraciones:

lílilfiierslA) Número, fecha, objeto e Importe total del contrato. ^»\»Stf UCJ

S.«ej

"Centro Administrativo de! Poder Ejecutivo y Judicial General Porfirio DíazEdificio "C" José López. Alavés, Tercer"ÍÑiveí;

Av. Gerardo Pandal Grafí #1, Reyes Mantecón. San Bartolo Coyotepec, Oajcaca.—CJ*. 71257.

Te!. (951) 5016900 Ext. 22502 T^-_" __-- ~=—"~--^v

Págrno10de23

JUNTOS CONSTRUIMOS ELCAMBIO

CEAairniiQ/» Ei

ría A-ju j

COMISIÓN ESTATALDElAGUADEL ESTADO DE

OAXACADIRECCIÓN GENERAl

7016-2022


B) Nombre y cargo de los representantes que suscriben e! contrato.

C) Que se expide de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Públicas y ServiciosRelacionados del Estado de Oaxaca y las demás disposiciones reglamentarias yadministrativas aplicables.

D) Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

E) Que garantiza las responsabilidades derivadas de defectos de construcción, vicios ocultoso cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido durante la ejecución de lostrabajos motivo de! contrato, aún cuando parte de ellas se hubieran subcontratado, deacuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

F) Que la fianza estará en vigor por un año, contado a partir de la fecha de recepción total delos trabajos y, en caso de defectos de construcción, vicios ocultos o cualquiera otraresponsabilidad derivadas del contrato, continuará vigente hasta que se corrijan losdefectos y se satisfagan las responsabilidades,

G) Que para cancelar la fianza, será requisito indispensable la conformidad expresa y porescrito de la Comisión Estatal del Agua, que la producirá sólo cuando "ELCONTRATISTA" haya cumplido con todas las responsabilidades derivadas del contrato.

H) Que la Institución Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Artículos 279,280, 282, 291 y 178 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

En caso de que "EL CONTRATISTA" haya optado por un cheque certificado, se deberá otorgar a favorde la SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA a satisfacción de "LACOMISIÓN", por un 10% del monto total del contrato.

DÉCIMA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE:

"LA COMISIÓN" se obliga a poner a disposición de "EL CONTRATISTA" él o los Inmuebles en_quedeban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato. El Incumplimiento de "LA COMISIÓN",prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada de terminación de los trabajos. La entregadeberá constar por escrito.

UNDÉCIMA- REPRESENTANTES DE LAS PARTES:

"El CONTRATISTA" se obliga a designar por escrito y a establecer anticipadamente a la iniciación de lostrabajos, en el sitio de realización de los mismos, a un profesional o técnico, el cual deberá tener poderpara lomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. "LA COMISIÓN" se reserva elderecho de su aceptación o en su caso la solicitud para que se sustituya, el cual podrá ejercer encualquier tiempo.

"LA COMISIÓN" en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 61 de la Ley de Obras públicas yServicios Relacionados del Estado de Oaxaca, designa como su representante en ía obra para tratarlodos los asuntos relacionados con los trabajos o derivados de ellos a la Residencia BGerieral deSupervisión, que tendrá entre otras, las facultades y obligaciones que señala el precepto Índj¿aciot..y_de,(manera enunciativa y no ¡imitativa las siguientes: VlA|

"Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial General Porfirio Díaz. Soldado de la Patita"Edificio "C" José López Alavésê.rcenNIvpJ¿:

Av, Gerardo Pandal Grafíííl, Reyes Mantecón. San Bartolo CoyofópgíSíO^xacá:

Tal. (951) 5015900 Ext. 22502C. P.71257.

- -*4 — -_— •»

JUNTOS CONSTRUIMOS ELCAMBIO GEi.itir.3-. C-.li.3a

CEAiíon EstsUl

CONTRATO No. -12R100-FISE-153-02-078/2017

Supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto de! contrato y dar a "EL CONTRATISTA" porescrito, las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecución en la forma convenida ycon las modificaciones que en esíe caso ordene.

Asimismo, convienen que en caso de que "LA COMISIÓN" contrate a un tercero para realizar trabajosde supervisión, vigilancia, control y revisión, "EL CONTRATISTA" otorgará a ésta las facilidades,documentos y datos necesarios, sin embargo será responsable de cualquier autorización y aprobaciónde los asuntos relacionados con los trabajos materia del presente contrato, la Residencia de Obra a quese refiere el párrafo segundo de esta CLÁUSULA

DÉCIMO SEGUNDA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

1.- Tratándose de recepción tola! "EL CONTRATISTA" comunicará por escrito a "LA COMISIÓN" laconclusión de los trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo de 20(veinte) días siguientes al de la comunicación, para que este verifique la terminación de los mismos yque los trabajos se hayan realizado conforme a las condiciones establecidas en el presente contrato.

Al finalizar la verificación de los trabajos "LA COMISIÓN" contará con un plazo no mayor de 20 (veinte)días para proceder a su recepción física, para lo cual se levantará el acta de entrega recepcióncorrespondiente, quedando los trabajos bajo la responsabilidad de "LA COMISIÓN".

La firma del acta de entrega recepción, extinguirá los derechos y obligaciones asumidos por ambaspartes en el contrato, por lo que previo a la firma de este, "EL CONTRATISTA" deberá acreditar con lasconstancias correspondientes, que no existen adeudos pendientes con la comunidad por concepto decomidas, pago a trabajadores y materiales; asimismo deberá acreditar que no tiene adeudos porconcepto de cuotas obrero patronales ante el IMSS, INFONAVIT, SAR o ante cualquier otra autoridadcon la que tenga obligación de cubrir cuotas o derechos derivados de la ejecución de los trabajos objetodel presente contrato.

Recibidos físicamente los trabajos, las partes deberán elaborar, dentro de un plazo de 30 días naturales,el finiquito de los trabajos, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten paracada una las partes, describiendo e! concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo respecto al finiquito, o si "EL CONTRATISTA" no acude con "LA COMISIÓN" parala elaboración del finiquito dentro del plazo indicado, "LA COMISIÓN" procederá a elaborarlo de maneraunilateral, debiendo comunicar su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de los 10 días naturalessiguientes a la fecha de su emisión. Una vez notificado el resultado del finiquito a "EL CONTRATISTA",éste tendrá un plazo de 15 días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. SÍ transcurridodicho plazo no realiza gestión alguna, el finiquito se tendrá por aceptado para lodos los efectos legales,precluyendo todo derecho de "EL CONTRATISTA" para efectuar reclamo alguno.

COMISIÓN ESTATAL

)ti .GU A DEL ESTADO DE

OAXACA

TRECCIÓN GENERAL

'Q16-2Q22

Determinado el saldo tota!, "LA COMISIÓN" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" elcorrespondiente mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegrolos importes resultantes, debiendo, en forma simultánea, levantar el acta administrativa en la que consteel finiquito correspondiente. >^

2.~ Tratándose de recepción parcial, previo acuerdo por escrito entre las partes y en atención a lascaracteristicas de los trabajos materia del presente contrato y siempre que a ¡uído de "LA COMISIÓN"existan partes de los mismos que puedan considerarse terminados y cada una de ellas utiUzables, sepodrán realizar recepciones parciales de conformidad con lo que al efecto establezca "LA COMjsIÓNJ. .

ini^f a*

"Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial General Porfirio Díaz Soldado de la^Patría"Edificio "C" José López Alavés, ¡Ee*cflA.Ntv«*¡(

Av. Gerardo Pandal Graff ÍÍ1, Reyes Mantecón. San Bartolo

Tel. (951) 5016900 Ext. 22502

Página 12 de 23

3UNTOS CONSTRUIMOS ELCAMBIQ

CEAComisión Estatal

dd/Vjua

CONTRATO No. 12R100-F1SE-153-02-078/2017

No obstante la recepción total o parcial de los trabajos, según se trate, por parte de "LA COMISIÓN", "ELCONTRATISTA" se obliga a responder por trabajos (altantes, mal ejecutados, vicios ocultos, pago de loindebido, o cualquier oirá responsabilidad a su cargo.

DÉCIMO TERCERA.- SUMINISTROS:

I. En los casos que proceda en razón del tipo de obra, "U\" gestionará por su cuenta yproporcionará a "EL CONTRATISTA":

a) Los permisos necesarios para su ejecución, tales como de construcción, derechos de vía, crucescon vías de ferrocarril o carreteras federales, con líneas de comunicación o transmisión o decualquier propiedad privada.

b) El retiro o acondicionamiento de líneas e instalaciones eléctricas que constituyan obstáculos parael desarrollo de los trabajos de este contrato.

Los gastos de indemnización que se originen por los conceptos indicados en los párrafosanteriores, serán pagados directamente por "LA COMISIÓN".

c) Los materiales y equipos necesarios para su Instalación permanente en la obra, excepto aquellosque debe suministrar "EL CONTRATISTA" en términos del preseníe contrato conforme sedetallan en el listado de Insumos que intervienen en la propuesta.

Dichos materiales y equipos serán entregados en los almacenes y/o bodegas de la zona detrabajo donde se localice la obra.

II. A su vez "EL CONTRATISTA" se obliga en este aspecto a lo siguiente:

COMISIÓN ESTATAL


OAXACA

DIRECCIÓN GENERA1-2016-202?

a) A recibir en calidad de depósito, los materiales y equipos que esté obligada a proporcionarle "LACOMISIÓN" para la ejecución de la obra y a transportarlos, bajo su riesgo, desde los almacenes y/obodegas de la zona de trabajo hasta los lugares de la instalación.

b) Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con las remisiones o listas deembarque y con las especificaciones de los pedidos correspondientes.

c) Establecer, conservar y manejar los almacenes necesarios para la custodia y control de losmateriales y equipos suministrados por "LA COMISIÓN" obligándose también a atender lasindicaciones que ésta considere pertinente formular, derivados de su facultad de verificar encualquier tiempo las existencias y el estado de su almacenamiento.

d) Devolver bajo su riesgo a "LA COMISIÓN", una vez terminada la obra, los materiales y equipossobrantes, clasificándolos e Inventariándolos convenientemente en comparación con los instalados,mediante entrega en los almacenes y bodegas de la zona de trabajo donde se localice la obra.

e) Pagar a "LA COMISIÓN" el importe de los fallantes de materiales y equipos, a los precios queen el momento que deba entregar los mismos.

Se establece entre las partes que "EL CONTRATISTA" es el responsable direcío de los materiales yequipos que le sean suministrados por "LA COMISIÓN", e igualmente que si díese a los materiales yequipos citados un fin distinto del aquí pactado, queda sujeto a la responsabilidad penal a que"se Defiereel Titulo DECIMONOVENO del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca. x fcl • l l < l í l i-<

"Centro Administrativo de! Poder Ejecutivo y Judicial General Porfirio Díaz Soldado de,\/a. RatfJa- -"Edificio "C" José López Alavés, 1

AV. Gerardo Panda! Graít #1, Reyes Mantecón. San Bartolo Coyotepec, (Daxaca.C,_p_,yi257.

Te!. (051) 5016900 Ext. 22502 \- ' . ' " ' ' ,:

13 da 23

acáJUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

CEA

CONTRATO No. 1 2R100-F1SE-153-02-078/2017

DÉCIMO CUARTA- CAMPAMENTOS Y BODEGAS:

En caso de que sea necesaria la instalación de campamentos y bodegas, se permitirá a "ELCONTRATISTA", que utilice, previa autorización por escrito de "LA COMISIÓN" los terrenos disponiblesen las cercanías de la obra y que sean propiedad o controlados por'"LA COMISIÓN". Si asi ¡o prefiere"EL CONTRATISTA" podrá utilizar terrenos de propiedad particular o ejidal para instalar suscampamentos y bodegas, pero en tales casos hará por su cuenta los arreglos que sean necesarios conios propietarios o con los agentes que corresponda y pagará asimismo, las renías y demás gastosrelativos a estos arreglos.

En cualquier caso "EL CONTRATISTA" someterá a la aprobación de "LA COMISIÓN" la localización delos terrenos que pretende utilizar, la que en su caso, dará la autorización correspondiente.

"EL CONTRATISTA" construirá por su cuenta y con cargo a sus costos indirectos, los campamentos,oficinas, bodegas, polvorines o sitios para almacenamiento de explosivos, que requiera para la ejecuciónde la obra.

Serán propiedad de "EL CONTRATISTA" todos los bienes muebles correspondientes a talesinstalaciones, teniendo obligación de retirarlos a la terminación de la obra.

"EL CONTRATISTA" se obliga a que las construcciones que haga de campamentos, comedores,oficinas y locales para servicios médicos sean del tipo adecuado para asegurar condiciones razonablesde comodidad, seguridad e higiene, durante la ejecución de la obra, asi como a establecer las medidasnecesarias para el mantenimiento y el orden de sus instalaciones.

Las redes de drenaje de los edificios que construya, no deberán descargar en sitios o en formainconveniente con relación a otros campamentos o lugares habitados o que puedan motivar lacontaminación del agua de la zona.

COMISIÓN .ESTATAL

Ei AGUA DEL ESTADO DE

OAXACA

DIRECCIÓN GENERAL

2016-2022

DÉCIMO QUINTA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:

PROGRAMA.- "EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los trabajos de acuerdo con los Programascalendarizado de la ejecución general de los trabajos y de erogaciones de la ejecución general de lostrabajos, que integran este contrato.

BITÁCORA.- HLA COMISIÓN", a través de su Residencia de Obra y bajo su custodia, llevará unaBitácora de Obra, como instrumento de control en la que se registrará el cumplimiento de los derechos yobligaciones pactados en el presente contrato, que contenga día a día toda la información respecto deldesarrollo de los trabajos, determinando el avance de los mismos, as! como el pago de las estimacionesrealizadas, suspensiones y otras circunstancias que se presenten durante su ejecución, asimismo seasentarán y resolverán problemas específicos de carácter técnico y administrativo; desde la fecha deiniciación, hasta la conclusión, obligándose a firmar dicha Bitácora los representantes de las paríes(\mencionados en la CLÁUSULA UNDÉCIMA de este contrato. La Bitácora de Obra constituirá **yInstrumento que permita a !os órganos de control verificarlos avances y modificaciones en la ejecucíón/vde los trabajos encomendados con el presente contrato a "EL CONTRATISTA". /

cr;^.

EQUIPO.- "EL CONTRATISTA" se obliga a tener el Equipo indispensable para la reahzac]óía"déja''óben buenas condiciones de uso y disponibilidad, en el sitio de realización de la misma.

"Centro Administrativo del poder Ejecutivo y Judicial General Porfirio DtaEdificio "C" José López

Av. Gerardo Pandal Gralf #1, Reyes Mantecón. San Bartolo Coyotepec.^paxaca.C. P\71257.

Tal. (931)5016900 Ext. 22502 " " . _

Pégmn 14 da 23

JUNTOS CONSTRUIMOS ELCAMBIO

CEA


RETENCIONES,- "EL CONTRATISTA" acepta qUe "LA COMISIÓN" al realizar el pago de lasestimaciones, le retenga lo siguiente:

Derechos por inspección de laSecretaria de la Contraloría de!

Gobierno del Estado5 al millar.

Canalizado a la CámaraMexicana de la Industria de la

Construcción5 al millar

Canalizado al Instituto deCapacitación de la Industria de

la Construcción.2 al millar

IMPUESTO ESTATAL.- De conformidad con la preceptuado en el artículo 56 de la Ley Estatal deDerechos, LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, efectuará la deducción sobre el importe tota! de lacontratación antes del IVA., aplicando el dos punto cinco por ciento, por los servicios de SUPERVISIÓN;mismo que se aplicará en una sola exhibición sobre el anticipo o la primera estimación según sea elcaso.

Servicios de Supervisión por la Comisión Estatal del Agua

2.5%

Las Penas Convencionales pactadas en la CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA del presente contrato,relativas a las Sanciones por Incumplimiento de las obligaciones de "EL CONTRATISTA".

DÉCIMO SEXTA.- DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO.

En el supuesto de que durante la ejecución del presente contrato llegaren a surgir discrepancias decarácter técnico y administrativo, sobre los aspectos que más adelante se señalan de manera específicay limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellas en laCLÁUSULA UNDÉCIMA se notifiquen por escrito ¡a discrepancia, Indicando de manera expresa en quéconsiste, para que inicie un procedimiento cié aclaraciones al día siguiente de recibida la notificación y enun término no mayor a 10 (diez) días hábiles se procure llegar de común acuerdo a la mejor soluciónpara las partes.

La resolución a la que lleguen las partes, deberá constar por escrito, para lo cual se levantará la minutacorrespondiente, que será suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total validez adicho acuerdo.

COMISIÓN ESTATAL

PEÍ AGUA DEL ESTADO DE

OAXACA

DIRECCIÓN GENERAL

2016-2022

En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a ningúnacuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedarán a salvo sus derechos para hacerlos valer ante lasautoridades competentes. A

"iAspectos específicos de carácter técnico y administrativo que las partes convienen en someter a un yprocedimiento de resolución, para el caso de que se llegaren a presentar discrepancias. A.

Las partes reconocen que el procedimiento de resolución establecido en esta cláusula no se refiere alprocedimiento de conciliación previsto en la ley de la materia. *

"Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial General Porfirio Díaz. Sb}9gd"pg^\ayíé'5tEdificio "C" José López AlavésVTercer Nivel.

Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca.^P. 71257.

Tel. (951) 50-16900 Btl. 22502 "" ' *-. - "

Página 15 da 23

^H^P VlV^B QvVtfk ^mmf^fS^F^ ^rJUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO Gobierno • Etudo

CEACofnWon Estata


DÉCIMO SÉPTIMA.- CONTRATO 1NTU1TU PERSONAE:

En virtud de ser e! presente un contrato INTUITU PERSONAE, "EL CONTRATISTA" no podrá ceder enningún caso a otras personas físicas o morales, ya sea en iodo o en parte, los derechos y obligacionesderivados del mismo, excepto ios derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados,debiendo cumplir para ello, con los términos y condiciones que se establecen en la CLAUSULASÉPTIMA del presente Instrumento.

"EL CONTRATISTA" no podrá hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en lossupuestos y con apego a los requisitos previstos en el Articulo 48 de la Ley de Obras Públicas yServicios Relacionados del Estado de Oaxaca, y CLÁUSULA SÉPTIMA del presente contrato.

DECIMOCTAVA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR;

El caso fortuito o fuerza mayor es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible oInevitable, que sin culpa o negligencia de alguna de las partes, impida a ésta el cumplimiento de algunao todas las obligaciones a su cargo, o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenidapara dicho cumplimiento de conformidad con el Contrato.

Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, más nolimitativa, los siguientes eventos, siempre que se cumplan los requisitos indicados en el párrafosiguiente: incendios; terremotos; guerras; inundaciones; sabotajes; huelgas declaradas; ciclones;motines o disturbios; catástrofes de transportes marítimos, ferroviarios, aéreos o terrestres; paro defábrica(s) por causas no imputables a "EL CONTRATISTA"

Cuando cualquiera de las partes por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con susrespectivas obligaciones, quedará liberado de la responsabilidad consecuente a dicho incumplimiento,relativa a la indemnización de los daños y perjuicios causados a la otra parte, siempre que en tal eventose cumplan ias siguientes condiciones:

Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que seprodujera.

COMISIÓN ESTATAL Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra parte y adopteDEL AGUA DEL ESTADO DE las medidas urgentes tendientes a evitarla extensión de sus efectos o daños a las personas o bienes de

OAXACA !a olra Parte'

"V" Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfacción de ¡a otra parte mediante2016-2022 jgs C0nstancias Idóneas, la existencia, duración y efectos de dicho caso fortuito o fuerza mayor.

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendrá de exigir indemnización alguna o deaplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen lascondiciones Indicadas en el párrafo tercero de esta CLAUSULA, Incluyendo las penas convencionales1^previstas en el presente contrato, y de ser aplicable se establecerá de común acuerdo nueva fecha djentrega de la obra.

Cada parte reportará individualmente las consecuencias económicas que produzcaj¡n sus respectivospatrimonios el caso fortuito o fuerza mayor. *

"Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial General Porfirio'DíJii^g^d^wpîria"Edificio "C" José López AÍaves\r Nivel.

/W. Geratdo Pandal Grafí #1, Reyes Mantecón. San Bartolo Coyotópec, Oaxaca.\}.P. 71257.

Te!. (951) 5016900 Ext. 22502 ' ' "" " ~

16 de 23

Oat$acaJUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

CEAComisión &UI¿i

cid Agua


En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realización de la obra, las partesestán de acuerdo en que "LA COMISIÓN" levantará acta circunstanciada donde haga constar el estadoque guardan los trabajos en dicho momento.

No se considerarán como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecución de la obra quepuedan originar las condiciones climatológicas normales de la zona.

DÉCIMO NOVENA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA:

A fin de verificar si "EL CONTRATISTA" está ejecutando las obras objeto de este contrato de acuerdocon el Programa y montos mensuales de obra aprobados, "LA COMISIÓN" comparará mensualmente elimporte de los trabajos ejecutados, con el de los que debieron realizarse en los términos de dichoprograma, en la inteligencia de que, al efectuar la comparación, la obra mal ejecutada se tendrá por norealizada.

Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, el importe de la obrarealmente ejecutada es menor que el de la que debió realizarse, "LA COMISIÓN" retendrá en total el 5 almillar de la diferencia de dichos Importes, multiplicada por el número de meses transcurridos a partir delmes en el cual se encuentran en atraso las actividades o trabajos, hasta el de la revisión. Por lo tanto,mensualmente se hará la retención o devolución que corresponda, a fin de que la retención total sea laindicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparación correspondiente al últimomes del programa, procede hacer alguna retención, su importe se aplicará en beneficio de "LACOMISIÓN" a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones acargo de "EL CONTRATISTA". Esta pena convencional se determinará únicamente en función de lostrabajos no ejecutados conforme al programa convenido.

Si "EL CONTRATISTA" no concluye la obra en la fecha señalada, también como pena convencionaldeberá cubrir a "LA COMISIÓN" la cantidad de dos al millar sobre el monto del contrato, que incluye losconvenios y ajustes de costos, en su caso, respecto de la obra fallante de ejecutar, por cada díacalendario de demora, hasta el momento en que la obra quede concluida a satisfacción de "LACOMISIÓN", esto sin aplicar el impuesto al valor agregado.

El monto de las penas convencionales, en ningún caso podrá ser superior, en su conjunto, al monto de (r?}la garantía de cumplimiento a que se refiere el apartado I de la CLAUSULA NOVENA de este contrato. \e del pago de las penas convencionales señaladas, en los párrafos anteriores, "LA

COMISIÓN" podrá exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Para determinar las retenciones y,en su caso, la aplicación de la sanción estipulada, no se tomarán en cuenta las demoras motivadas porcausas imputables a ULA COMISIÓN", caso fortuito o fuerza mayor, ya que en tal evento, "LACOMISIÓN" hará al programa las modificaciones que a su juicio procedan.

En caso de que "LA, COMISIÓN", con base en lo establecido en la Ley de Obras Públicas y ServiciosRelacionados de! Estado de Oaxaca y las demás disposiciones reglamentarias y administrativas (\s opte por rescindir el contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA" procederá a hacer j?

efectivas las garantías, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados, aún no/íliquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, |o que se efectuará dentrode ¡os 10 (dte¿)días naturales siguientes a la fecha de notificación de la rescisión. ."JPs S

Lo anterior es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que pudieran existir.

COMISIÓN ESTATAL

DEI AGUA DEL ESTADO DE

OAXACA

DIRECCIÓN GENERAL

2016-2022

"Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial General Porfirio . . . _ . . . .Edificio "C" José López Alavés, Tercer Nivel.

Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón. San Bartolo Coyotepec. Oaxaca.- ,_ _ -Ye. P- 71257.

Tel. (951)5010300 Ext. 22502 . ;" ;> -: ^T~~L- -

P4gina 17 da 23

*»*JUNTOS CONSTRUIMOS ELCAM8IO

CEAComí si an Esiatat

CONTRATO No. 12R100-RSE-153-02-078/2017

VIGÉSIMA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL;

"LA" COMISIÓN" podrá suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados porcualquier causa justificada, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspensión, la queno podrá prorrogarse o ser indefinida.

Para tales efectos "LA COMISIÓN" emitirá un oficio, que deberá ser signado de recibido por "ELCONTRATISTA", en el que se expresen los motivos y Justificaciones de la suspensión temporal, asícomo la fecha prevista para la reanudación de los trabajos.

El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayandesaparecido las causas que motivaron la suspensión temporal.

Cuando se determine la suspensión de [os trabajos por causas imputables a "LA COMISIÓN", éstapagará a "EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempreque éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el objetode este contrato.

VIGÉSIMO PRIMERA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA:

Con apego a los requisitos previstos en el Articulo 58 y 59 fracción 1 de la Ley de Obras Públicas yServicios Relacionados del Estado de Oaxaca, "LA COMISIÓN" podrá dar por terminadoanticipadamente el presente contrato cuando concurran razones de interés genera!; existan causasjustificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con lasobligaciones pactadas se ocasionarla un daño o perjuicio grave al Estado, o bien, no sea posibledeterminar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere la cláusula anterior,comunicando dicha declaración por escrito a "EL CONTRATISTA".

Una vez comunicada por "LA COMISIÓN" la terminación anticipada de este contrato, ésta procederá atomar Inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacer cargo del inmueble y de lasinstalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", actacircunstanciada del estado en que se encuentre la obra. Dicha acta se levantará ante la presencia defedatario público.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se Imposibilite la continuación de los trabajos, "ELCONTRATISTA" podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminación anticipadadel contrato, deberá presentar solicitud a "LA COMISIÓN", quien resolverá dentro de los 20 (veinte) díasnaturales siguientes a la recepción de la misma; en caso de negativa, será necesario que "ELCONTRATISTA" obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente, pero si "LA COMISIÓN"no contesta en dicho plazo, se tendrá por aceptada ia petición de "EL CONTRATISTA".

Cuando se dé por terminado anticipadamente el contrato, "LA COMISIÓN" pagará a "ELCONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como ¡os gastos no recuperables, siempre que éstos seanrazonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con esle contrato.

VIGÉSIMO SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA":

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajosobjeto de la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de caífdad esfablecidas en el listado c*.insumes que intervienen en la propuesta de este contrato y a que la realización de todas¿Pjca"da una delas partes de dichos trabajos se efectúen a satisfacción de "LA COMISIÓN", asi como, a [su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y

COMISIÓN ESTATAL


OAXACA

DIRECCIÓN GENERAl

2016-2022

"Centro Administrativo del poder Ejecutivo y Judicial General Porfirio Díaz. Soldado dEdificio "C" José López:

Av. Gerardo Pandal Graíf #1, Reyes Mantecón. San Bartolo Coyotepec.VOáxacá.C.P\71257.

Tel. (951) 5016900 Exí. 22502 . ~~ ~ ~~— '~~ -

Página lBdo23

.aJUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

CEACom«ííoo£it*UJ

íel Agua

COMISIÓN ESTATALiAGÜHÜa ESTADO DE

OAXACA

DIRECCIÓN GENERA

CONTRATO No. 1 2R100-FISE-153-02-078/2017

Inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "LA COMISIÓN" o a terceros, en cuyocaso, se hará efectiva la garantía señalada en el apartado U de la CLAUSULA NOVENA de estecontrato.

Es facultad de "LA COMISIÓN", realizar la inspección de todos los materiales que vayan a usarse en laejecución de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en ios lugares de adquisición o de fabricación.

Asimismo, en virtud de que "EL CONTRATISTA" es el único responsable de la ejecución de los trabajos,deberá sujetarse a todos los reglamentos y órdenes de las autoridades competentes en materia deconstrucción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en elámbito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le señale "LA COMISIÓN".Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia serán a cargo de "ELCONTRATISTA".

Las partes reconocen y aceptan que quedan a salvo los derechos de "LA COMISIÓN" para exigir a "ELCONTRATISTA" el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que corresponda a juicio de[a primera, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas conforme a este contrato.

En caso de que la garantía (fianza) no llegue a cubrir en su totalidad los daños y perjuicios causados,"EL CONTRATISTA" quedará obligado a responder de dichas irregularidades en que hubiere Incurrido;de Igual forma, será la única responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todos losreglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad yuso de la vía pública del Estado de Oaxaca.

VIGÉSIMO TERCERA.- RELACIONES LABORALES:

"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajosmateria de este contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposicioneslegales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, "EL CONTRATISTA" convienepor lo mismo en responder de las reclamaciones que sus trabajadores presentasen en su contra o encontra de "LA COMISIÓN" en relación con ios trabajos objeto de este contrato.

VIGÉSIMO CUARTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA:

ULA COMISIÓN" podrá rescindir administrativamente este contrato por el incumplimiento de las obligaciones de "EL CONTRATISTA."

En relación con lo anterior, "LA COMISIÓN" determinará la rescisión administrativa, cuando "ELCONTRATISTA" no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos oincumpla con el programa de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de construcción yno repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que no cumpla con las especificaciones deconstrucción o normas de calidad, si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y demásprestaciones de carácter laboral (l.M.S.S. INFONAVIT, SAR, etc.) y sin que ello, a Juicio de "LACOMISIÓN" crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecución de los trabajos en ( \o del gobierno, si subcontraía o cede la totalidad o parte de la obra objeto de este contrato o los M/

derechos derivados del mismo, sin sujetarse a lo dispuesto a la CLÁUSULA SÉPTIMA del presente /(contrato, asi como cualquier otra causa que implique contravención a los términos del presente/Înstrumento. *.f*i* , /'WSs^é

"Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial Genera! Porfirio Draz^S*oiaBbo'cie"la7Ratríá"Edificio "C" José López Alavés, Tercer Nivel.

Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón. San Bartolo Coyotepec\OaXaca._ c- E- 71257.

Tel. (951) 5016900 Ext. 22502

Página 19 da 23

3UNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

CEAComisión C


COMISIÓN ESTATAL

)EL AGUA DEL ESTADO DE

OAXACA

DIRECCIÓN GENERAL

2016-2022

Cuando "LA COMISIÓN" determine rescindir el contrato, dicha rescisión operará de pleno derecho y sinnecesidad de declaración judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se estableceen el párrafo siguiente.

"LA COMISIÓN" comunicará a "EL CONTRATISTA" la rescisión del contrato en forma fehaciente y porescrito a "EL CONTRATISTA", a fin de que éste, dentro del término de 10 (diez) días hábiles, contados apartir de la fecha en que reciba ia notificación de la rescisión, exponga ¡o que a su derecho convenga, yaporte, en su caso, las pruebas que estime perllneníes.

Transcurrido el término referido "LA COMISIÓN" considerando los argumentos y pruebas que hubierahecho valer "EL CONTRATISTA", resolverá y notificará a "EL CONTRATISTA" lo procedente dentro delos 10 (diez) días hábiles siguientes a que se produzca ia respuesta de "EL CONTRATISTA". Cumplidolo anterior, "LA COMISIÓN" podrá exigirle al mismo el cumplimiento del contrato y el pago de ias penasconvenidas en el mismo, en su caso; o bien, notificarle de manera fehaciente su decisión de rescindiradministrativamente el presente contrato.

Una vez que se comunique a "EL CONTRATISTA" el inicio del procedimiento de rescisión oIncumplimiento del contrato, por.paríe de "LA COMISIÓN", ésta procederá a tomar inmediata posesiónde los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas,levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en quese encuentre la obra, asentándose asimismo las causas que motivaron la rescisión. Dicha acta selevantará ante la presencia de fedatario público.

"EL CONTRATISTA" estará obligado a devolver a "LA COMISIÓN, en un plazo de 10 (diez) díasnaturales, contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescisión, toda la documentaciónque "LA COMISIÓN" le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

En los casos de rescisión previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta cláusula y en laDECIMONOVENA relativa a Sanciones por Incumplimiento del Programa, "LA COMISIÓN" y "ELCONTRATISTA" convienen en que aquélla procederá a hacer efectivas las garantías y que de formaprecautoria se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidadosdesde el inicio de dicha rescisión, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberáefectuarse dentro de los 40 (cuarenta) días naturales siguientes a la fecha de notificación de la rescisión.En dicho finiquito deberá preverse el sobrecosió de los trabajos aún no ejecutados asi como lo relativo a¡a recuperación de los materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregados a "ELCONTRATISTA".

VIGÉSIMO QUINTA.- MODIFICACIONES:

"LA COMISIÓN" y "EL CONTRATISTA" convienen que cualquier modificación a esle contrato o a sus (\, deberá realizarse por escrito mediante la celebración del convenio correspondiente. Estos V-V

convenios deberán ser autorizados, por parte de "LA COMISIÓN" bajo la responsabilidad del titular del .Áárea responsable de la contratación de los trabajos, en los términos del articulo 52 de la Ley de Obras^Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Cuando a juicio de "LA COMISIÓN" sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos enel proyecto y programa, le ordenara a "EL CONTRATISTA" su ejecución y este se compromete allevarlos a cabo y se procederá de la siguiente forma:

I, TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS.

"Centra Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial Genera! Porfirio Díaz Soldaao"úel-ta-ijatrjaEdificio "C" José López Alavés,

Av. Gerardo pandal Graff #1, Reyes Mantecón. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca.C. P. 7 1257.

Tel. (951) 5016900 Ext 22502 Emall: ceadírgral@gmai!.com

Página 20 da 23


CEAúoíflgua

COMISIÓN ESTATAL


CAXACA

DIRECCIÓN GENERAL

2016-2023

CONTRATO No. 12R100-F1SE-153-02-078/2017

A. SI existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajosde que se trate "LA COMISIÓN" estará facultado para ordenar a "EL CONTRATISTA" su ejecución yeste se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

B. SÍ para los trabajos no existieron conceptos y Precios Unitarios en el contrato se considerará factibledeterminar los nuevos precios con base en elementos contenidos en los análisis de precios yaestablecidos en el contrato, procederá a determinar ios nuevos con la intervención de "ELCONTRATISTA" y este estará obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

C. Si no fuera posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en los incisosanteriores "LA COMISIÓN" aplicará los Precios Unitarios contenidos en sus tabuladores en vigor, oen su defecto para calcular los nuevos precios, tornara en cuenta los elementos que sirvieron debase para formular los precios de tabulador, en uno y en otro caso "EL CONTRATISTA" estaráobligado a ejecutar los trabajos conforme a los nuevos precios.

D. Si no fuere posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en el párrafoanterior "EL CONTRATISTA" a requerimiento "LA COMISIÓN" y dentro del plazo que esta señale,someterá a su consideración los nuevos Precios Unitarios, acompañados de sus respectivos análisisen la inteligencia de que para la fijación de estos precios, deberá aplicar el mismo criterio que sehubiere seguido para ia determinación de los Precios Unitarios establecidos en el contrato, yresolverá "LA COMISIÓN" en un plazo no mayor de 30 días.

SÍ ambas partes llegare a un acuerdo respecto a los Precios Unitarios a que se refiere este inciso "ELCONTRATISTA" se obliga a ejecutarlos trabajos extraordinarios conforme a dichos Precios Unitarios.

No se otorgarán anticipos para los convenios que se celebren para modificar el presente contrato.

VIGÉSIMO SEXTA.- DOMICILIOS;

Para todos los efectos relacionados con e! presente contrato, las partes señalan como sus domicilios lossiguientes:

"LA COMISIÓN":

CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PODER EJECUTIVO Y JUDICIAL "GENERAL PORFIRIO DÍAZ,SOLDADO DE LA PATRIA", EDIFICIO JOSÉ LÓPEZ ALAVÉS, AV. GERARDO PANDAL GRAFF# 1, REYES MANTECÓN, SAN BARTOLO COYOTEPÉC, OAXACA. C.P. 71257. TEL.951S016900.

"EL CONTRATISTA":

"EL CONTRATISTA" se obliga a comunicar a "LA. COMISIÓN" por escrito, cualquier modificador/ocambio de domicilio, en el entendido que de no cumplir con este requisito "LA COMISIÓN" podrárescindirle el presente contrato y las notificaciones, aún las de carácter persona! se harán por medio decédula que será fijada por tres días en lugar visible de las oficinas de [a Dirección GeneraLde "LACOMISIÓN".

"Cenlro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial Genera! Porfirio Díaz Soldadoi;aenaLttBlfJa?Edificio "C" José López Alavés, TeTSSANTOfel:

AV. Gerardo Panda! Grafftfl, Reyes Mantecón. San Bartolo Coyoíepec, Oaxaca.C. P. 71257.

Te!. (951) 5016900 Exí. 22502 Erna!!: [email protected]

Página 21 do 23

Documents

JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO - cea.oaxaca.gob.mx€¦ · juntos construimos el cambio cea contrato no. 12r100-fise-153-02-078/2017 Índice contrato de obra pÚblica a base de precios