Upload
pepin
View
68
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Konkurrerende forsinkelser i entreprisetvister. Sylvie Cavaleri Ph.D.-stipendiat CEVIA – Center for Virksomhedsansvar. Hvad er konkurrerende forsinkelser?. - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”:
Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”.Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod
Det Danske Selskab for Byggeret - den 18. april 2013Dias 1
CEVIA - Center for Virksomhedsansvar
Konkurrerende forsinkelser ientreprisetvister
Sylvie CavaleriPh.D.-stipendiat
CEVIA – Center for Virksomhedsansvar
For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”:
Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”.Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Dias 2
Det Danske Selskab for Byggeret - den 18. april 2013
CEVIA - Center for Virksomhedsansvar
Hvad er konkurrerende forsinkelser?En situation hvor mindste to selvstændige, forsinkende omstændigheder – én entreprenøren er ansvarlig for, og én bygherren er ansvarlig for – virker sammen og fører til overskridelsen af en frist
Eksempler:
1. På startdatoen har entreprenøren ikke de nødvendige folk på byggepladsen, og bygherren har ikke modtaget byggetilladelsen
2. Projektet afleveres en måned efter afleveringsfrist pga. en forsinkelse, der er følge af ændringer bestilt af bygherren, og entreprenørens afhjælpningsarbejde
For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”:
Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”.Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Dias 3
Det Danske Selskab for Byggeret - den 18. april 2013
CEVIA - Center for Virksomhedsansvar
Min fremgangsmåde
Dansk ret: ikke noget i litteratur og få domme
Engelsk ret:
Mange domme og meget litteratur
Fokus på forsinkelser: Delay and Disruption Protocol fra 2002
Mere sofistikeret tilgang til bevisspørgsmål
Mit valg: Komparativ analyse af to retssystemer
For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”:
Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”.Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Dias 4
Det Danske Selskab for Byggeret - den 18. april 2013
CEVIA - Center for Virksomhedsansvar
Teoretisk analyse
Forsinkelser medfører skade og tab for begge parter
Konkurrerende forsinkelser = konkurrerende skadesårsager
Bygherren, som kræver dagbod på trods af, at han har medvirket til forsinkelsen, er i samme situation, som den fodgænger der krydser vejen ved rødt lys og bliver kørt ned: skadelidtes egen skyld
2 forskellige situationer:
1) Sammentræf mellem to partsrelaterede forsinkelser (sene anvisninger fra bygherren og manglende arbejdskraft fra entreprenørens side)
2) Sammentræf mellem en partsrelateret og en hændelig forsinkelsesårsag (entreprenørens mangelfulde arbejde og usædvanligt vejrlig)
For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”:
Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”.Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Dias 5
Det Danske Selskab for Byggeret - den 18. april 2013
CEVIA - Center for Virksomhedsansvar
Konkurrerende skadesårsager i dansk ret: Egen skyld (situation 1)
Skadelidtes egen skyld i dansk erstatningsret: ansvarsfordeling baseret på en sammenligning af de to implicerede skyldgrader = egen skyld-brøken
Begrundelse: ikke lade tilfældet råde
Skadelidtes egen skyld i dansk aftaleret: samme løsning som i erstatningsret, selv om begrundelsen ikke holder
For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”:
Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”.Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Dias 6
Det Danske Selskab for Byggeret - den 18. april 2013
CEVIA - Center for Virksomhedsansvar
Konkurrerende skadesårsager i dansk ret: situation 2
Årsagskonkurrence mellem en ansvarsbærende og en hændelig årsag
Eksempel:X er hospitalsindlagt i fire uger som følge af et benbrud pådraget ved en ulykke, A er ansvarlig for. Efter en uge får X en nyresten, som under alle omstændigheder ville have medført, at han skulle være indlagt i de sidste tre uger (Torsten Iversen, Erstatningsberegning i kontraktsforhold, p. 814)
Løsning: Skadevolderens ansvar ender, når nyresten indtræffer
Kontraktsret: ingen selvstændig løsning
For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”:
Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”.Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Dias 7
Det Danske Selskab for Byggeret - den 18. april 2013
CEVIA - Center for Virksomhedsansvar
Konkurrerende forsinkelser i engelsk ret: Egen skyld (situation 1)
Erstatningsret: lovgivning (The Law Reform (Contributory Negligence) Act 1945, Section 1 (1)
”Where any person suffers damages as the result partly of his own fault and partly of the fault of any other person or persons, a claim in respect of that damage shall not be defeated by reason of the fault of the person suffering the damage, but the damages recoverable in respect thereof shall be reduced to such extent as the court thinks just and equitable having regard to the claimant’s share in the responsability for the damage”
Ansvarsfordeling Uklar: fordeling efter skyldgrad eller kausalitet
For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”:
Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”.Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Dias 8
Det Danske Selskab for Byggeret - den 18. april 2013
CEVIA - Center for Virksomhedsansvar
Konkurrerende forsinkelser i engelsk ret: Egen skyld (situation 1)
Kontraktsret
Lovgivningen om ansvarsfordeling anvendes ikke
Flere løsninger med fokus på kausalitet
En sag hvor ansvar er fordelt ligesom i erstatningsret, men baseret på kausalitetsbetragtninger
For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”:
Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”.Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Dias 9
Det Danske Selskab for Byggeret - den 18. april 2013
CEVIA - Center for Virksomhedsansvar
Konkurrerende forsinkelser i engelsk ret: situation 2
Erstatningsret: væsentlig bidrag-reglen
Hvis skadevolders adfærd kan være betragtet som et væsentlig bidrag til skaden, er han ansvarlig for hele skaden
Kontraktsret: adskillige løsninger = uafgjort
For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”:
Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”.Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Dias 10
Det Danske Selskab for Byggeret - den 18. april 2013
CEVIA - Center for Virksomhedsansvar
Afgørelser om konkurrerende forsinkelser i entrepriseret: Danmark
Problem aldrig nævnt som sådan; identificeret ved, at bygherren får dagbod og entreprenøren får tidsfristforlængelse
Pragmatiske løsninger – afgørelser baseret på skøn, ikke på nøjagtige beregninger
Eksempel: KfE 2000.34. Entreprenøren får en tidsfristforlængelse for lige så mange dage, som der skal til at modregne bygherrens dagbodskrav
Metode: en afgørelse følger dominerende årsags metode – de andre fordeler ansvar mellem parterne
Alle afgørelser vedrører årsag, som kan henføres til parterne og ikke hændelig årsag
For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”:
Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”.Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Dias 11
Det Danske Selskab for Byggeret - den 18. april 2013
CEVIA - Center for Virksomhedsansvar
Afgørelser om konkurrerende forsinkelser i entrepriseret: England
Baggrundsprincipper:
1) The prevention principle (forhindringsprincippet)
Bygherren må ikke drage fordel af sin misligholdelse
Vidtgående konsekvenser
2) The obverse problem (det omvendte problem)
Partnernes krav udelukker hinanden
3) Arkitektens rollen – ”fair and reasonable”
For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”:
Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”.Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Dias 12
Det Danske Selskab for Byggeret - den 18. april 2013
CEVIA - Center for Virksomhedsansvar
Afgørelser om konkurrerende forsinkelser i entrepriseret: England
3 metoder:
1) Dominerende årsags metode
2) Fordelingsmetoden
3) Malmaison-metoden
For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”:
Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”.Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Dias 13
Det Danske Selskab for Byggeret - den 18. april 2013
CEVIA - Center for Virksomhedsansvar
Afgørelser om konkurrerende forsinkelser i entrepriseret: England
Dominerende årsags-metode
Arkitekten/dommeren må finde den dominerende årsag til forsinkelsen, og parten ansvarlig for denne er ansvarlig for hele forsinkelsen
Den dominerende årsag må findes ved en sammenligning af årsagernes kausal styrke
Godkendt, men ikke anvendt, i 2 skotske sager:
John Doyle Construction v Laing Management (Scotland) Ltd [2004] ScotsCS 141
City Inn Ltd v Shepherd Construction Ltd [2007] ScotsCS CSOH 190 (1. instans) og [2010] ScotsCS CSIH 68 (appel)
For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”:
Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”.Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Dias 14
Det Danske Selskab for Byggeret - den 18. april 2013
CEVIA - Center for Virksomhedsansvar
Afgørelser om konkurrerende forsinkelser i entrepriseret: England
Dominerende årsags-metode
Fordele: I overensstemmelse med kontraktens ordlyd Tage højde for det ”omvendte problem”
Ulemper: Overholder ikke arkitektens skønsmæssige
beføjelser Kan stride imod forhindringsprincip Leverer ikke noget løsning når ingen årsag er
dominerende
Konklusion: anvendes ikke, i hvert fald ikke ved krav om tidsfristforlængelse
For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”:
Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”.Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Dias 15
Det Danske Selskab for Byggeret - den 18. april 2013
CEVIA - Center for Virksomhedsansvar
Afgørelser om konkurrerende forsinkelser i entrepriseret: England
Fordeling-metoden
Fordeling af tabet/ansvaret mellem årsagerne for hvilket bygherren er ansvarlig og andre årsag
Fordelingskriterier er uklare: Kausale styrke (”according to their relative
significance”): det meste vigtige Skyldgrad
Godkendt og anvendt i to skotske sager:
John Doyle Construction v Laing Management (Scotland) Ltd [2004] ScotsCS 141
City Inn Ltd v Shepherd Construction Ltd [2007] ScotsCS CSOH 190 (1. instans) og [2010] ScotsCS CSIH 68 (appel)
For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”:
Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”.Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Dias 16
Det Danske Selskab for Byggeret - den 18. april 2013
CEVIA - Center for Virksomhedsansvar
Afgørelser om konkurrerende forsinkelser i entrepriseret: England
Fordelingsmetode
Fordele: Følger den almindelig teori om konkurrerende
skadesårsager Følger kontraktsfilosofien, hvor både kausalitet og
skyld er vigtige
Ulemper: Ikke i overensstemmelse med kontrakten Strider imod forhindringsprincippet Svarer ikke til virkelighed Skaber usikkerhed og uforudsigelighed
Konklusion: anvendes ikke i England
For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”:
Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”.Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Dias 17
Det Danske Selskab for Byggeret - den 18. april 2013
CEVIA - Center for Virksomhedsansvar
Afgørelser om konkurrerende forsinkelser i entrepriseret: England
Malmaison-metode
Navn efter afgørelsen i Henry Boot Construction (UK) Ltd v Malmaison Hotel (Manchester) Ltd (70 ConLR 32)
”It is agreed that if there are two concurrent causes of delay, one of which is a relevant event, and the other is not, then the contractor is entitled to an extension of time notwithstanding the concurrent effect of the other event”
Udspringer af aftale mellem partnerne i sagen = ingen teoretisk fundament
Ofte kombineret med ”conditio sine qua non”-testen til pengekrav
Godkendt og anvendt i 4 andre engelske sager, og anbefalet i Delay and Disruption Protocol
For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”:
Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”.Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Dias 18
Det Danske Selskab for Byggeret - den 18. april 2013
CEVIA - Center for Virksomhedsansvar
Afgørelser om konkurrerende forsinkelser i entrepriseret: England
Malmaison-metoden
Fordele: Overholder kontraktens ordlyd Overholder forhindringsprincippet Tager højde for det ”omvendt problem” Nem og forudsigelig
Ulempe: Ignorerer kausalitet og skyld
For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”:
Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”.Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Dias 19
Det Danske Selskab for Byggeret - den 18. april 2013
CEVIA - Center for Virksomhedsansvar
Bevisspørgsmål
Dansk og engelsk ret:tilstedeværelsen af omstændigheder, der er anført i bestemmelser om tidsfristforlængelse er ikke nok; for at få en tidsfristforlængelse skal entreprenøren vise at omstændighederne har forårsaget en forsinkelse
Hvordan skal dette bevis føres?
For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”:
Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”.Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Dias 20
Det Danske Selskab for Byggeret - den 18. april 2013
CEVIA - Center for Virksomhedsansvar
Bevisspørgsmål
Hvordan skal dette bevis føres?
Danmark: Almindelige bevismidler (dokumenter og vidner) Syn og skøn teoretisk mulig, men ikke anvendt ved
forsinkelser Ensidigt indhentede eksperterklæringer ikke tilladt Kritiske sti ikke så vigtig (kun nævnet i få
afgørelser)
For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”:
Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”.Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Dias 21
Det Danske Selskab for Byggeret - den 18. april 2013
CEVIA - Center for Virksomhedsansvar
Bevisspørgsmål
Hvordan skal dette bevis føres?
England: Flere afgørelser nævner, at en begivenhed må
ramme en aktivitet på den kritiske sti for at bevirke en forsinkelse =Partnerne bruger ensidigt indhentet erklæringer fra delay analysts
Fordele: Dommerne får noget at forholde sig til I komplekse sager, umuligt til at beregne
effekten af en begivenhed uden analyse af den kritiske sti
For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”:
Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”.Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Dias 22
Det Danske Selskab for Byggeret - den 18. april 2013
CEVIA - Center for Virksomhedsansvar
Bevisspørgsmål
Ulemper:
Forskellige metoder kan føre til forskellige resultater
Flere eksempler hvor dommerne afviser analyser, for eksempel ved at påpege fejl som invaliderer resultater
IT-programmer kan nemt manipuleres Resultater dybt afhængige af de fakta, analysen
beror på, og af ekspertens subjektivitet Kompleksitet: dommerne er ikke altid i stand til
at forstå resultater Almindelig problem med eksperter: uvildighed Ekstremt dyrt
For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”:
Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”.Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Dias 23
Det Danske Selskab for Byggeret - den 18. april 2013
CEVIA - Center for Virksomhedsansvar
Spørgsmål:
Er danske afgørelser pragmatiske, fordi de rette beviser mangler?
Eller vil parterne ikke føre bevis, fordi de ved, at dommere træffer pragmatiske afgørelser?
Spørgsmål:
Er det et tilfælde, at den foretrukne engelske metode er den, som er mindst afhængig af avanceret bevismidler?
Bevisspørgsmål