T.C. Resmî Gazete

Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) — 7 Ekim 1920

Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve

Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur.

24 Temmuz 1987 CUMA

Sayı : 19527

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayı: 87/11878

Ekli listede ili, ilçesi, köyü, yeri ve sınırları ile alanı belirtilen yerlerde arazi toplulastı-rılması yapılması; Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı'nın 8/6/1987 tarihli ve 32914 sayılı yazısı üzerine, 3202 sayılı Kanunun geçici 6 ncı ve Arazi Toplulaştırma Tüzüğü'nün 5 inci mad­delerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 8/6/1987 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Kenan EVREN Cumhurbaşkanı

T. ÖZAL Başbakan

i. K. ERDEM Devlet Bak.-Başbakan Yrd.

A. TENEKECİ Devlet Bakanı

M. O. SUNGURLU Adalet Bakanı

A. K. ALPTEMOÇİN Maliye ve Gümrük Bakanı Mi

V. ATASOY Ulaştırma Bakanı

H. C. ARAL Sanayi ve Ticaret Bakanı

K. OKSAY Devlet Bakanı

M. T. TİTİZ Devlet Bakanı

Z. YAVUZTÜRK Milli Savunma Bakanı

H. C. GÜZEL Devlet Bakanı

A. KARAEVLİ Devlet Bakanı

Y. AKBULUT İçişleri Bakanı

M. EMİROGLU I. S. GİRAY i Eğt. Genç. ve Spor Bak. Bayındırlık ve iskan Bak.

H. H. DOĞAN

M. V. DİNÇERLER Devlet Bakanı

A. BOZER Devlet Bakanı

V. HALEFOĞLU Dışişleri Bakanı

M. KALEMLİ Sağ. ve Sos. Yard. Bak.

M. EMİROĞLU Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı

S. N. TÜREL Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı.V

A. M. YILMAZ Kültür ve Turizm Bakanı

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1

Resmi Gazete Kodu : 240787 Resmî Gazete Fihristi 32. Sayfadadır.

Sayfa : 2 RESMÎ G A Z E T E 24 Temmuz 1987 — Sayı : 19527

ARAZI TOPLULAŞTIRMASI Y A P I L A C A K Y E R L E R

ili - ilçesi - Köyü Yeri ve Sınırları Alan (Ha)

1 — Aydın - Nazilli Kuzeyi : Aydın - Denizli asfaltı Dallıca köyü Güneyi : B.Menderes nehri

Doğusu : Greniş çayı Batısı : İsabeyli kasabası sının

200

•

Yönetmelik Mimar Sinan Üniversitesinden :

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

Kuruluş Madde 1 — Bu yönetmelik "2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 58. maddesine göre

Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara ilişkin Yönetmelik'in 2. mad­desine göre hazırlanmıştır.

Madde 2 — Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, birinci maddede adı geçen yönetmelik hükümlerine uyulur.

Faaliyet Alanı Madde 3 — Döner Sermaye işletmesinin faaliyet alanına giren iş ve hizmetler aşağıda

gösterilmiştir : a) Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce talep edi­

lecek müzik ve sahne sanatları alanlarında gösteriler yapmak, sanat veya bilim konularında görüş vermek, araştırma, inceleme ve benzeri hizmetler yapmak,

b) Döner Sermaye işletmesi faaliyet alanına giren konularla ilgili mal ve hizmet üreti­minde bulunmak.

Yönetim Organları Madde 4 — Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Döner Sermaye işletme­

sinin Yönetim Kurulu, Konservatuvar Yönetim Kuruludur. Yürütme Kurulu; Müdür Yardımcısı Başkanlığında, Konservatuvar Sekreteri ve Yönetim Kurulunun seçeceği 3 bölüm başkanın­dan oluşur. Döner Sermaye işletmesinin İta Amiri Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun gör­düğü ölçüde Konservatuvar Müdürüne devredebilir.

Sermaye Limiti Madde 5 — Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Döner Sermaye işletme­

sinin Sermaye Limiti 2.000.000,— TL.'dir.

Yürürlük

Madde 6 — Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme Madde 7 — Bu yönetmelik hükümlerini Mimar Sinan Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

24 Temmuz 1987 — Sayı : 19527 R E S M Î G A Z E T E Sayfa; 3

YARGI BÖLÜMÜ YARGITAY KARARI

Yargıtay 3. Hukuk Dairesinden :

E . N o : 5635 K . N o : 6073 Karar Mahkemesi : Sakarya 3. Asliye Hukuk Hâkimliği Karar Tarihi : 5/4/1984 Karar Nosu : 1984/3 - 1984/113 Taraflar : Davacı : Mustafa Eryılmaz küçük kızı Fikriye'ye velayeten Davalı : Nüfus İdaresi Sakarya Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 5/5/1984 tarih ve 1984/3-113 sayılı ka­

rarı temyiz edilmemekle kesinleşmesi nedeniyle ve yürürlükteki kanuna aykırı olması iddiasıy­la C.Başsavcılığının 28/4/1987 gün ve 13379 sayılı yazılarıyla kanun yararına temyiz edilerek bozulmasının istenmesi üzerine gereği düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I Davacı Mustafa Eryılmaz Vekil i 23 Aralık 1983 kayıt tarihli dava dilekçesinde müvek­

kilinin kızı bulunan Fikriye Eryılmaz' ın 25/5/1970 olan doğum tarihinin 25/6/1968 olarak düzeltilmesini istemiş, mahkemece davacı kızının doğum tarihinin 25 Mayıs 1968 olarak dü­zeltilmesine karar verilmiştir.

Dosya içerisinde mevcut tekmil aile nüfus kayıt örneğine ve 1/7/1970 tarihli doğum tu­tanağına göre, davacının kızı Fikriye Eryı lmaz ' ın İzmit Devlet Hastanesinde 25/6/1970 Per­şembe saat 19.15 de doğduğu ve bu doğum tutanağına dayanılarak 25/6/1970 doğumlu olarak nüfusa tescil edildiği anlaşılmaktadır .

Dava dilekçesinde Hastahane doğum tutanağının sahteliği iddia edilmeden ve doğum tutanağındaki şahitler dinlenmeden ve bu doğum tutanağı 31/1/1984 tarihli sağlık kurulu ra­porunu veren Sakarya Devlet Hastanesine gönderilmeden rapor alınarak ve Niyazi Ağlamış isimli şahidin mücerret beyanına dayanı larak adı geçenin doğum tarihinin düzeltilmesine ka­rar verilmesi doğru görülmemiştir .

Mahkemece bu yönler gözetilmeden yazılı şekilde davanın karara bağlanması usul ve kanuna aykırıdır.

Bu itibarla yukarıda açıklanan sebeplerle C.Başsavcılığının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün H . U . M . K . n u n 427. maddesi mucibince sonuca etkili olmamak kaydıyla kanun yararına bozulmasına, ve gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile dosyanın C.Başsavcılı­ğına gönderilmesine 1/6/1987 gününde oybirliğiyle karar verildi.

DANIŞTAY KARARI Danıştay Onuncu Dairesinden :

Esas N o : 1987-1159 Karar N o : 1987-1458 Kanun Yararına Temyiz Eden : Danıştay Başsavcılığı Davacı : Aytekin Dağlı-Bahçedere Köyü-Fındıklı M a h . BALIKESİR Davalı : Balıkesir Defterdarlığı M i l l i Emlâk Müdür lüğü İstemin Özeti : Davacının, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazı 8/3/1983 -

7/12/1984 tarihleri arasında fuzulen işgal ettiğinden bahisle adına ecrimisil tahakkuk ettiril-mesi yolundaki Balıkesir Defterdarlığı M i l l i Emlâk Müdür lüğünün 25/12/1984 tarih, 3756 sa­yılı işleminin iptali istemiyle aç t ığ ı dava, Bursa İdare Mahkemesince, dava konusu edilen işle­min, kamu hizmetinin görülmesiyle ilgil i o lmayıp, fuzuli şagil ile idare aras ında kurulan özel hukuk hükümlerine tâbi bir sözleşmeye ilişkin bulunduğu, idarenin özel hukuk tüzel kişisi gibi

Yargı Bölümü Sayfa: 1

Sayfa : 4 RESMÎ G A Z E T E 24 Temmuz 1987 — Sayı : 19527

davranarak işlem tesis ettiği, bu nedenle dava konusu uyuşmazlığın adli yargıda çözümlenme­si gerektiği gerekçesiyle görev yönünden reddedilmiştir.

Danıştay Başsavcılığı, Bursa İdare Mahkemesinin 4/10/1985 tarih, E: 1985-724, K : 1985-509 sayılı, temyiz edilmediğinden Danıştay'ca incelenmeksizin kesinleşen bu kararının; iptal davasına konu ecrimisil tahakkuk işleminin, bir kamu kanunu olan 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa dayanılarak idarenin tek yanlı irade açıklaması ile tesis edildiğini, davacı ile davalı arasında yapılmış bir sözleşmeye dayanmadığını, bu haliyle görüm ve çözümü idari yar­gının görev alanına giren davanın görev yönünden reddi yolunda verilmiş olan kararın niteliği bakımından yürürlükteki hukuka aykırı bir sonucu ifade ettiğini ileri sürerek 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 51 nci maddesi uyarınca temyizen kanun yararına bozulmasını is­temektedir.

D. Tetkik Hakimi : Mehmet Ünlüçay TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onuncu Dairesince, yukarıda tarih ve sayısı yazılı Bursa idare Mahkemesi kararının Danıştay Başsavcılığınca temyizen bozulması istemi incelenerek, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlenildikten sonra işin gereği düşünüldü:

Balıkesir Defterdarlığı Milli Emlâk Müdürlüğü, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yeri 8/3/1983 - 7/12/1984 tarihleri arasında fuzulen işgal ettiğinden bahisle tahak­kuk ettirildiğini belirttiği 69.883,— lira ecrimisili 15 gün içinde ödemesini davacıdan istemiş; söz konusu tutarı ödememesi halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre Hazine alacağının tahsili yoluna gidileceğini davacıya bildirmiştir. 25/12/1984 tarih, 3756 sayılı bu işlemin iptali istemiyle davacı tarafından açılan dava ise, Bursa İdare Mahkemesince, dava konusu edilen işlemin, kamu hizmetinin görülmesiyle ilgili olma­yıp, fuzuli şagil ile idare arasında kurulan özel hukuk hükümlerine tâbi bir sözleşmeye ilişkin bulunduğu, idarenin özel hukuk tüzel kişisi gibi davranarak işlem tesis ettiği, bu nedenle dava konusu uyuşmazlığın adli yargıda çözümlenmesi gerektiği gerekçesiyle görev yönünden red­dedilmiştir.

İdari Yargının görev alanını idare hukukunun uygulanmasından kaynaklanan uyuşmaz­lıklar oluşturmaktadır. 2577 sayılı Yasanın 2. maddesinin 1. bendinde, idari dava türleri, "a) İdari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan iptal da­vaları,

b) idari eylem ve işlemlerden dolayı hakları muhtel olanlar tarafından açılacak tam yargı davaları,

c) Genel hizmetlerden birinin yürütülmesi için yapılan idari sözleşmelerden dolayı ta­raflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalar" olarak belirlenmiştir.

idari işlemler ise, kamu kurum ve kuruluşları tarafından, kamu hukuku kuralları uya­rınca tek taraflı olarak tesis edilen ve re'sen uygulanabilir nitelikte olan hukuki tasarruflardır.

2886 sayılı Devlet ihale Kanununun "ecrimisil ve Tahliye Başlıklı" 75. maddesinde; "Devletin özel Mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz malların ger­çek ve tüzel kişilerce işgali üzerine, şagilden bu kanunun 9 uncu maddesindeki yerlerden so­rulmak suretiyle 13 üncü maddede gösterilen komisyonca takdir ve tesbit edilecek ecrimisil istenir Ecrimisil fuzuli şagil tarafından rızaen ödenmez ise 6183 sayılı Amme Alacakları­nın Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur" hükmü yer almaktadır.

Davalı idarece, özel hukuk hükümlerine tâbi herhangi bir sözleşme dayanak alınma­dan, 2886 sayılı Yasanın 75 nci maddesi hükmü uyarınca saptanan ecrimisilin davacıdan iste­nilmesi yolunda tesis edilen dava konusu işlem de, yukarıdaki tanımlamaya uygun bir idari işlem niteliğinde bulunmaktadır. Anılan işlemin iptali istemiyle açılan davanın görüm ve çö­zümünün idari yargının görev alanı içinde olduğu açık olup; davanın görüm ve çözümünün adli yargının görev alanına girdiğinden bahisle Bursa İdare Mahkemesince verilen kararda hu­kuka uyarlık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, Danıştay Başsavcılığının temyiz isteminin kabulüne, kesinleşmiş bulunan Bursa İdare Mahkemesinin 4/10/1985 tarih, E: 1985-724, K : 1985-509 sayılı kararı­nın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 51 nci maddesine göre kanun yararına ve hükmün hukuki sonuçlarına etkili olmamak üzere bozulmasına, kararın bir örneğinin Adalet Bakanlığı ile Danıştay Başsavcılığına gönderilmesine ve Resmî Gazete'de yayınlanmasına 1/7/1987 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yargı Bölümü Sayfa : 2

24 Temmuz 1987 — Sayı : 19527 RESMÎ G A Z E T E Sayfa: S

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI'NCA 24 TEMMUZ 1987 TARİHİNDE UYGULANACAK KURLAR: BÜLTEN NO: 1987/141

DÖVİZİN CİNSİ DÖVİZ ALIŞ

872.80 619.31* 66.93

1*70.05 22.69 123.93 19U.06 11*1.29 1*17.1*5 135.06 566.91*

51*. 96 577.25 659.56

3070.51* 128.73

1398.66 232.76

DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF SATIŞ ALIŞ SATIŞ

1 ABD DOLARİ 872.8Q 877.16 872.80 885.89 1 AVUSTRALYA DOLARI 619.34 622.44 606.95 628.63 1 AVUSTURYA ŞİLİNİ 66.93 67.26 66.93 67.93 1 ALMAN MARKI 470.05 472.40 470.05 477.10 1 BELÇİKA FRANGI 22.69 22.80 22.2t* 23.03 1 DANİMARKA KRONU 123.93 124.55 123.93 125.79 1 FİN MARKKASI 191». 06 195.03 190.18 196.97 1 FRANSIZ FRANGI İM.29 142.00 141.29 143.41 1 HOLLANDA FLORİNİ íf17.í*5 419.54 <*17.t*5 423.71 1 İSVEÇ KRONU 135.06 135.71* 135.06 137.09 1 İSVİÇRE FRANGI 566.9t* 569.77 566.9t* 575.44 100 İTALYAN LİRETİ Sí*. 96 65.28 63.66 65.93 100 JAPON YENİ 577.25 580.1»* 565.71 585.91 1 KANADA DOLARI 659.56 662.86 646.37 659.45

-1 KUVEYT DİNARI 3070.54 3085.89 3009.13 3116.60 1 NORVEÇ KRONU 128.73 129Ü37 126.16 130.66 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1398.66 11*05.65 1398.65 1419.64 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 232.76 233.9t* 228.12 236.27

ÇAPRAZ KURLAR

1 ABD DOLARI 13.0404 AVUSTURYA ŞİLİNİ 1.6568 ALMAN MARKI

38.4662 BELÇİKA FRANGI 7.0426 DANİMARKA KRONU 4.4975 FİN MARKKASI 6.1773 FRANSIZ FRANGI 2.0907 HOLLANDA FLORİNİ 6.4623 İSVEÇ KRONU 1.539i» İSVİÇRE FRANGI

1343.59 İTALYAN LİRETİ 151.19 JAPON YENİ 1.3233 KANADA DOLARI 6.7800 NORVEÇ KRONU 3.7494 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ

1 AVUSTRALYA DOLARI 0.7096 A3D DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.5130 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.5024 23 TEMMUZ 1987 TARİHİNDE UYGULANAN 1 GR. 995 AYAR ALTININ

ALIŞ FİYATI : TL 13,26ü SATIŞ FİYATI: TL 13,310

Sayfa : 6 RESMÎ G A Z E T E 24 Temmuz 1987 - S a y ı : 19527

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI'NCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENET LERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 21. TEMMUZ 1987 TARİHİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ: 1- Üzerende faiz kuponu bulunmayıp Iskontolu olarak Hazine İhalesi İ l e a l ı -

nan Devlet iç Borçlanma Senetlerinin değerleri aşağıdadır. (T: Devlet iç Borçlanma Tahvili, B: Hazine Bonosu

VADE TARİHİ 12/08/198? 09/09/1987 1*709/1987 07/10/1987 07/10/1987 14/10/1987 21/10/1987 28/10/1987 04/11/1987 04/11/1987 11/11/1987 18/11/1987 25/11/1987 02/12/1987 30/12/1987 27/01/1988 24/02/1988 23/03/1988 20/04/1988 18/05/1988 15/0*71988 13/07/1988

TANIM 06B 09B 12T 12T 09B 12T 12T 12T 12T 09B 12T 12T 12T 12T 12T 12T 12T 12T 12T 12T 12T 12T

VADEYE KALAN GÜN SAYISI

19 47 54 75 75 82 89 96

103 103 110 117 124 131 159 187 215 243 271 299 327 355

BUGÜNKÜ DEĞER (10C.rjOC.-Tl ÜZERİNDEN)

97.976 95.342 94.714 92.879 92.879 92.281 91.688 91.101 90.518 90.518 89.939 89.364 88.794 88.227 85.992 83.803 81.657 79.548 77.476 75.440 73.438 71.470

2- Vadeleri yukarıdaki tarihlerle aynı olmayan fakat yukarıdaki tarihler arasında gelen, üzerinde faiz kuponu bulunmayıp iskontolu olarak alınan Devlet İç Borçlanma Senetlerinde vade tarihi olarak listede yer alan bir sonraki tarih esas a l ı n ı r .

3- Üzerinde faiz kuponu taşıyan Hazine ihalesi i le alınan Devlet İç Borçlanma Senetlerinin değerleri aşağıdadır.

VADE TAR|Hİ 14/07/1988 11/08/1988 07/10/1988 07/11/1988 07/12/1986 04/01/1989 21/01/1989 21/02/1989 14/05/1989 14/06/1989 11/07/1989 28/01/1990 28/02/1990 28/03/1990 18/07/1990 25/07/1990

TANIM 18T2 18T2 18T2 18T2 18T2 18T2 24T2 24T2 24T2 24T2 24T2 36T2 36T2 36T2 36T2 36T2

YILLIK KUPON FAIZ_ ORANI "40 . 50~

41. 00 42. 50 44.00 46. 50

. 50

.00

.00

.50 . 50

46. 40. 42. 44. 46. 46. 00 40. 00 41.50 42. 00 40. 50 38. 50

KLPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.0C0.-Tl ÜZERİNDEN)

100.990 118.348 112.425 109.207 105.844 102.401 100.217 117.635 108.465 104.955 101.500 119.448 116.623 113.353 100.550 100.000

Yukarıdaki maddelerde belirti lenler dışında kalan Devlet İç Borçlanma Se­netleri nominal değerleri üzerinden değerlendiri lecektir .

T.C. Resmî Gazete

Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920

24 Temmuz 1987 CUMA S a y ı : 19527

ILÂN BÖLÜMÜ

Yargı İlânları

Erzurum 1. Sulh Ceza Hakimliğinden :

E . No : 1986/485 K. No : 1986/606

Sanık : Ayhan Balta, Hasan oğlu 1956 yılında Meliha'dan olma Sakarya tli Karasu İl­çesi Yalı Mahallesi nüfusuna kayıtlı aynı yerde ikamet eder,

Suç : Sürücü belgesi olmayan Araç kullanmak,

Kanun Mad. : 2918. Sayılı Yasanın 36/3,647/4.72 maddesi gereğince 7.250 Lira Hafif Para cezası ile cezalandırılmasına 24/7/1986 tarihinde karar verilmiştir.

Adı geçen Adresi bütün aramalara rağmen tesbit edilemediğinden adına Resmî Gazete ile ilânen tebligat yapılmasına ve Neşri tarihinden itibaren 15 gün sonra Tebliğin yapılmış sa­yılacağına dair iş bu hüküm özeti tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur.

10612 • Diyarbakır Asliye 1 • Hukuk Hakimliğinden :

Davacı Hüseyin Polat tarafından davalılar S.S.K. Genel Müdürlüğü ve Baksı Şirketi aleyhine açılan hizmet tesbiti davasının yapılan açık duruşması sırasında,

Diyarbakır Havaalanı Büyükpist inşaatı adresinde ikamet eden Baksı Şirketi (Ecnebi) adına çıkartılan tebligatın bila infaz iade edildiği ve aramalara rağmen adreside tesbit edilme­miş olduğundan davalının Diyarbakır Asliye 1. Hukuk Mahkemesinin 27/10/1987 gün ve 1984/1050 sayılı davaya icabet etmesi veya kendisini temsilen bir vekil göndermediği takdirde yargılamaya yokluğunda devam edileceği ve.karar verileceği HUMK.nun 509. maddesi gere­ğince gıyap yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 10355

• Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğinden :

1987/293

Mütecaviz sarhoşluk suçundan Mahkememizin 20/4/1987 tarihli ilâmı ile TCK.nun 752/1. maddesi gereğince 9.000 lira hafif para cezasına hükümlü Mehmet Ali oğlu, 1956 D.lu Cahit Yıldırım hakkındaki gıyabi ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince adı geçen hü­kümlüye kararın ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren İS gün sonra mu­hataba tebliğ edilmiş sayılacağı, ilân ücretinin kendisinden alınacağı ilân olunur.

10358

Sayfa : 8 RESMÎ G A Z E T E 24 Temmuz 1987 — Sayı : 19527

Hakkari Asliye Ceza Hakimliğinden :

Esas No : 1985/26

Karar No : 1986/72

6136 Sayılı Yasaya Muhalefet ve Konut Dokunulmazlığını Bozma suçlarından sanık Sü­leyman Zirek ve suç arkadaştan hakkında mahkememize açılan davada, 28.5.1986 tarih, 1986/72 sayılı kararla CK. 102/4, 104/2. maddeleri gereğince davanın ortadan kaldırılmasına karar verilmiş, karann uzun aramalara sanık Beytüşşebap ilçesi Boğazören köyü nüfusuna kayıtlı Abdülkerim oğlu, Süleyman Zirek'e tebliğ edilemediğinden, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun ilgili maddeleri gereğince ilanen tebliğine, tebliğ tarihinden sonra hükmün tebliğ edilmiş sayı­lacağı ilanen tebliğ olunur. 10119

Çankırı Asliye Ceza Hakimliğinden :

Esas No : 1986/208

Karar No : 1987/4

Dolandırıcılık suçundan sanık Giresun İli Barca köyü nüfusuna kayıtlı Kemal oğlu, Ha­tundan olma, 1953 D.lu Giresun ili Kazımkarabekir cad. Huzur sitesi A blok 1 numarada ika­met eden Neşet Kara Hakkında mahkememizde yapılan açık yargılama sonunda :

Sanığın neticeten eylemine uyan TCK.nun 503/1, 2790 s.k. TCK.nun 59. 647 s.k. TCK.nun 72,40. Maddeleri uyarınca yirmialtıbin ikiyüz elli lira ağır para cezası ile cezalandı­rılmasına, karar verilmiş 7201 sayılı tebligat yasası uyarınca adresi tesbit edilmediği ve meske­ni meçhul kaldığından gıyabi hüküm resmî gazetede ilanına;

İlânın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına, ve bir su­retinin mahkeme divanhanesine asılmasına karar verilmiştir.

tlânen Tebliğ Olunur. 10116

Polatlı 1. Asliye Hukuk Hakimliğinden :

Esas No : 1986/146

Karar No : 1987/239

Davacı Öz Un Fabrikası Ticaret Sanayi Limited Şirketi tarafından Davalı İstanbul De­ğirmencilik Ticaret ve sanayi Limited Şirketi aleyhine açılan İpoteğin fekki Davasının yapılan duruşmaları sonunda Polatlı ilçesi İstiklâl mahallesi hudutları içinde bulunan mevkiinde kâin 313 ada 53 parselde tapuda kayıtlı 1142 M 2 , miktarındaki kargir anbarın tapu kaydına konu­lan 2.500.000 liralık ipoteğin borç miktarı ödendiğinden kaldırılmasına, Peşin harcın mahsu­bu ile 56.250 lira harcın davalıdan alınmasına, 125.000 lira ücreti vekalet ile 42.204 lira yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş, Davalı adresinde olmadığın­dan kararın tebliğinin mümkün olamayacağı duruşma günü ve dava dilekçesinin ilanla tebliğ edildiğinden anlaşılmış bulunmakla Resmî Gazete de ilanen tebliğine, yayım tarihinden (1) Bir aylık süre içinde temyiz etmeniz etmediğiniz takdirde kararın kesinleşeceği ilân olunur.

10095

24 Temmuz 1987 — Sayı : 19527 R E S M Î G A Z E T E Sayfa : 9

Gaziantep 1. Sulh Ceza Hakimliğinden :

E . N o : 1986/93

K . N o : 1987/985

Sanık : Ahmet Akıllı; Musa ve Hatice'den olma 1954 doğumlu Merkez Karşıyaka M a ­hallesi nüfusuna kayıtlı halen İlimiz Çamlıca Mahallesi 1. Sokak Dostlar Ap t . 14/5 sayılı yer­de oturur, evli, okuryazar, sabıkasız, Türk , islam, fotoğrafçılık yapar.

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizce verilen 20/4/1987 tarih ve 1986/93 Esas, 1987/985 sayılı karar ı ile Mütecavüz Sarhoşluk suçundan dolayı T C K . 572/1, 647 Sk. 4/1 maddeleri gereğince 9.000 T L . hafif para cezasına mahkûm edilmiş olup sanık tüm aramalara rağmen bulunamadığından gıyabında verilen karar kendisine tebliğ olunama­mıştır.

7201 sayılı Tebligat K.nun 28, 29, 30 ve 31. maddeleri gereğince ilânına, ilân tarihinden 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve ilân masraflarının sanıktan al ınmak üzere ilânen teb­liğ olunur. 10117 /10

E . N o : 1986/2954

K . N o : 1987/341

Sanık : Mehmet Ayaz ; Mehmet ve Emine'den olma 1951 doğumlu Çelikhan İlçesi Çam-pınar Köyü nüfusuna kayıtlı halen Akçadağ İlçesi Şeyhler Köyünde oturur, 2 çocuklu, Türk , İslam, işçi.

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizce verilen 25/2/1987 tarih ve 1986/2954 esas 1987/341 sayılı kararı ile 3167 sayılı Yasaya muhalefet suçundan sanığın 3167 Sk. 31/1, T C K . 119 maddeleri gereğince 30.000 T L . ağır para cezasına mahkum edilmiş olup sanık tüm aramalara rağmen bulunamadığından gıyabında verilen karar kendisine tebliğ olu­namamışt ır .

7201 sayılı Tebligat K.nun 28,29,30 ve 31. maddeleri gereğince ilânına, ilân tarihinden 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve ilân masraflarının sanıktan al ınmak üzere ilânen teb­liğ olunur. 10117/11

Balıkesir İcra Ceza Hakimliğinden :

E . N o : 1986/1571

K . N o : 1987/158

Sanık : İsmet Tatoğlu - Memiş-Fatma 1952 D . l u , Dursunbey İlçesi, Gölcük Köyü nüf. kayıtlı. Kepsut Cad. N o : 81 Balıkesir de ikamet eder.

M a l Beyanında Bulunmaması nedeniyle, yukarıda adresi yazılı sanık hakkında Mahke­memizde açılan dava, Mahkememizin 11/2/1987 tarih 1986/1571 E . 1987/158 sayılı ilamı ile: İ lK.nun 337 mad. gereğince 10 gün hafif hapis cezası ile mahkumiyetine karar verilmiş olup, bütün aramalara rağmen sanık bulunamadığından hüküm kendisine tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29, 30 ve 31. maddelerine göre hükmün ilân tarihin­den itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilânen tebliğ olunur.

10121

Sayfa : 10 RESMÎ G A Z E T E 24 Temmuz 1987 — Sayı : 19527

Üsküdar Asliye 2. Ceza Hakimliğinden

Sanığın Adı ve Soyadı

Esas N o

Karar N o

Karar Tarihi

Cezanın Nevi ve Kanun Maddesi

1 — Fikrettin Koçan 985/466 986/654 17/12/1986

2 — Necdet Akkaya 1986/261 1986/679 23/12/1986

3 — A l i Yılmaz 1982/166 1987/32 3/2/1987

4 — Nevzat Şentürk 1982/166 1987/32 3/2/1987

5 — A l i Yılmaz 1982/163 1987/31 3/2/1987

6 — Nevzat Şentürk 1982/163 1987/31 3/2/1987

Dolandırıcılık ve sahteraklık T C K : 503/l .Mad.522, 40 ve 2790 sayılı Kan. gereğince bir ay on gün hapis, ve binbeşyüz lira ağır para cezası. Dikkatsizlik ve tedbirsizlik ile yangına sebebiyet vermek T C K : 383/1, 19, 647/4, Mad . gereğin­ce bil cem beşbinyüz lira ağır pa­ra cezası ile tecziye. Hırsızlık : T C K : 491/2-son, 525 522, 40.mad.gereğince üç sene hapis o kadar em.um.nezarat ce­zası ile tecziyesine, Hırsızlık : T C K : 491/2-son, 40 522, 525.mad. gereğince üç sene hapis o kadar emniyeti umumi­ye nezaret cezası. Hırsızlık T C K : 491/2-son.mad 522, 525, 40.mad.gereğince üç sene hapis o kadar emniyeti umumiye nezaret cezası Hırsızlık: T C K : 4912-son, 522 525, 40, mad. gereğince üç sene hapis o kadar emniyeti umumi­ye nezareti cezası ile tecziyesine

Yukarıda mahiyeti yazılı gıyabi hükümlülerin, sanıklarının bulunamaması sebebi ile tebliğ edilemediği cihetle, 7201 sayılı Kanunun 29.maddesi gereğince neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur.

10498

Bornova 2.Asliye Ceza Hakimliğinden :

Görevi ihmal suçundan mahkememizin 31/10/1986 gün ve 1982/292 sayılı kararı ile TCK.230.59.230/2.647. S.K.4.6 Maddeleri gereğince 15.000,— er biner lira ağır para ve 3 Er ay müddetle memuriyetten yoksun kalmak cezalarına m a h k û m edilen,

1 — Mehmet kızı 1939 doğumlu Milas îlçesi Çamici Köyü nüfusunda kayıtlı Zeliha Tunca,

2 — Ahmet kızı 1949 doğumlu Foça Bağarası Köyü nüfusunda kayıtlı Gülüz Küçükbı-yıklar (Seylan),

3 — Abdurranman kızı 1953 doğumlu Beyşehir Yukarı Üzümlü Köyü nüfusunda ka­yıtlı Şaziye Soncağ.

4 — Hasan kızı 1940 doğumlu îzmir Miralı Mahallesi nüfusunda kayıtlı Mecide Kas-liğ'e mahkümüyet kararı uzun aramalara rağmen tebliğ edilememiş bulunduğundan 7201 sa­yılı Tebligat Kanunun 29.Maddesi gereğince hüküm fıkrasının flânen tebliğine, ilân masrafının bilahare mahkeme masrafı ile birlikte samklardan alınmasına, ilânın neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra sanıklara tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur.

10504

24 Temmuz 1987 — Sayı : 19527 RESMİ G A Z E T E Sayfa : 11

Eskişehir 1. Sulh Hukuk Hakimliğinden :

E . No : 1986/1380 K. No : 1987/855

Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, Kemalettin Mahallesi, Cilt No: 006/03, Sahife: 45, Kütük Sıra: 157'de nüfusa kayıtlı Remzi ve Emetullah'dan olma 1955 doğumlu hükümlü Rasim Çe-likkol'a aynı yerde nüfusa kayıtlı Remzi ve Emetullah'da olma 1950 doğumlu kardeşi Fevzi Çelikkol'un vasi olarak tayin edildiği ilân olunur. 10100

Bahçe Sulh Ceza Hakimliğinden :

İLÂNEN TEBLİĞ

Esas No : 1987/149 Karar No : 1987/136 Suç : Trafik Kanununa Muhalefet. Sanık : Abdullah Uymaz, Hamo ve Ayşe.den olma 1958 D.lu Malatya ili Merkez Hi­

dayet mahallesi nüfusuna kayıtlı. Yukarıda acık kimliği ve suçu yazılı sanık hakkında mahkememizce 26.3.1987 tarihin­

de verilen ilam gereği 2918 S.Y.nın 3l/b. 647 S.Y.nın 4,6 TCK.nun 72. maddesi gereğince 3500 T L . hafif para cezasının ve Teciline dair gıyabi hüküm Sanığa tebliği mümkün olmadı­ğından 7201 sayılı Tebligat K.nun 28.29. ve 30. maddeleri gereğince Tebligatın Resmî Gazete­de ilan sureti ile yapılmasına ve aynı Kanunun 31. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra Tebligatın yapılmış sayılmasına 3.7.1987 tarihinde karar verildi.

10102

Uluborlu Sulh Ceza Hakimliğinden :

Esas No : 1985/51 Karar No : 1986/119 Sürücü belgesiz oto kullanmak suçundan sanık Eskişehir ili merkez Zincirlikuyu köyü

nüfusuna kayıtlı, Yusuf ve Fatma oğlu, 1970 doğumlu Menderes Yılmaz, bekar, okur yazar, sabıkasız, gezici çingene, İslam Türk.

Suç Tarihi : 21.8.1985 Kanun Mad. : 2918 SK. 36, 2253 12- 647 SK 4 -CK. 72 Verilen Ceza : 3.550 T L Hafif Para Cezası. Yukarıda belirtilen kanun maddeleri ve ceza ile mahkumiyetine karar verilen sanığa teb­

ligat yapılamamış bulunduğundan 7201 «ayılı tebligat kanunu gereğince ilanen tebliğine ve tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra kesinleşmiş sayılacağına dair işbu hüküm özeti tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 10099

Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları TÜLOMSAŞ Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A .Ş . Genel Müdürlüğünden :

10 K A L E M (1110 ÇİFT) ÇELİK BURUNLU A Y A K K A B I SATIN ALINACAKTIR.

1 — Yukarıda belirtilen ihtiyaç: Teknik Şartname, Resim, Sözleşme örneği ve Eksilt­me Şartnamesine göre kapalı zarfla eksiltme suretiyle teklif alınarak satın alınacaktır.

2 — Eksiltmesi 13/8/1987 Tarih Perşembe günü Saat 15.00'de Alım Satım ve İhale Ko­misyonumuzda yapılacaktır.

Sayfa : 12 RESMÎ G A Z E T E 24 Temmuz 1987 — Sayı : 19527

3 — Geçici teminat teklif tutarının % 3'udür. 4 — Taliplerin geçici teminatları ile birlikte kapalı teklif mektuplarını eksiltmenin ya­

pılacağı gün ve saate kadar Şirketimiz Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne göndermeleri veya bizzat getirmeleri gerekmektedir.

5 — Eksiltme saatinden sonra teslim edilen ve gelen, ayrıca idari şartnamemizde belir­tilen şartları ihtiva etmeyen teklif mektupları geçersiz sayılacaktır.

6 — Bu işle ilgili şartnameler Şirketimiz Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğünden temin edilebileceği gibi istenildiğinde posta ile de gönderilecektir.

7 — Şirketimiz eksiltme veya arttırma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip etmemekte veya kısmen etmekte ve tercih ettiği talibe ihale etmekte tamamen serbesttir.

10219/ 1-1

Ankara PTT Meslek Geliştirme Başmüdürlüğünden :

1 — Başmüdürlüğümüz ihtiyacı olan (I) adet mikrofiş kamera ile (1) adet dublicator (mikrofış çoğaltıcı) cihazı, kapalı yazılı teklif mektubu usulü ile satın alınacaktır.

2 — thale, 18/8/1987 tarihine tesadüf eden Salı günü Saat I5.00'de yapılacak olup, teklif mektuplarının en geç aynı tarih saat 14.00'e kadar Başmüdürlüğümüz Alım ve Satım Komisyonu Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.

3 — Teklif edilecek malzemelerin toplam bedelinin <Po 3'ü oranında geçici teminat yatı­rılması zorunludur.

4 — Konuya ilişkin idari ve teknik şartnameler, Ankara'da Başmüdürlüğümüzden, İs­tanbul ve İzmir'de ise PTT Meslek Geliştirme Müdürlüklerinden temin edilecektir.

5 — Başmüdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta, ertelemekte, bölmekte veya diledi­ğine yapmakta serbesttir. 10220 / 2-1

Aliağa Petrokimya San, ve Tic. A .Ş . Genel Müdürlüğünden :

Şirketimiz ihtiyacına binaen aşağıda dosya numaralan belirtilen malzemeler,

Dosya No Malzeme Cinsi Son Teklif

Verme Tarihi

1 - 87/SA-381(101) 2 - 87/SA-3 83(3408) 3 - 87/SA-351(0801) 4 - 87/SA-405(3607) 5 - 87/SA-338(5190) 6 - 87/SA-402(9900)

Tuğla ve İrtibat Harcı 24/8/1987 Lastik Tekerlekli Yükleyici 24/8/1987 Paslanmaz Saç 17/8/1987 Lastik Kaplama Malzemeleri 17/8/1987 Katyon Değiştirici 24/8/1987 İş Tulumu 18/8/1987

öze l şartnameleri gereğince ayn ayrı kapalı zarf usulü ihale ile temin edilecektir. İhale­ye katılacak firmalar ihale evraklarını Alpet Aliağa Petrokimya San. ve Tic. A.Ş . Aliağa ad­resinden temin edebilirler.

Teklifler ihale evraklarında belirtilen esaslar çerçevesinde yukarıda belirtilen günlerde saat 11.00'e kadar Aliağa işyerimizdeki Muhaberat servisine teslim edilmesi gerekmektedir.

Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. Şirketimiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp malzemeyi alıp almamakta veya dilediğin­

den almakta tamamen serbesttir. 10539 / 2-2

24 Temmuz 1987 — S a y ı : 19S27 RESMÎ G A Z E T E S a y f a : 13

Muğla i l i Köyceğiz îlçesi Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden :

Muh.bed °7o 3 Tem Bölgesi Deposu Y . D u r . Cins Nev ' i K a l . P . A d . Adet M ' . D m ' . (TL.) (TL. )

Karaçam Orman İçi Asf-stab İbreli odun 1 250 St. 5.700 42.800 Karaçam Orman İçi Asf-stab İbreli Odun 16 1707 St. 5.700 291.900 Dalaman Tersakan Asfalt Yap.günl .Od 4 729 St. 5.000 ,108.700 Dalaman Tersakan Asfalt Yap.günl .Od 20 6054 St. 4.250 771.900 Köyceğiz Orman İçi Asf-stab Yap. Meşe Od 16 2025 St. 6.500 394.900

İbreliler Toplamı : 57 10765 st. 1.610.200 Köyceğiz Or.İçi Asfalt Günlük Buhuru 1 400 K g . 500 6.000

Genel Toplam : 58 1.616.200

İşletmemiz Muhtelif depolarında bulunan yukarıda cins ve miktarı yazılı 58 parti çeşitli Orman Ürünlerinin Model şartnameler uyarınca Açık arttırmalı satışa çıkarılmıştır.

2 — Açık Art t ı rma 28.7.1987 günü saat 13.30 da İşletmemiz satış salonunda toplana­cak komisyon huzurunda yapılacaktır.

3 — Bu satışa ait ilân, şar tname ve satış öncesi bilgi cetveli Muğla Orman Bölge Mü­dürlüğü, Ankara , Aydın, İzmir, Nazi l l i , Milas, Yatağan, Marmaris, Fethiye, Denizli, Anta l ­ya, Muğla, ve İsparta Orman İşletme Müdürlüklerinde ve İşletmemizde ayrıca da Ankara , İstanbul, İzmir, Konya Adana, Eskişehir Ticaret odası başkanlıklarında da görülebilir.

4 — Alıcıların belirli gün ve saatte İşletmemizde hazır bulunmaları ve geçici teminatla­rın İşletmemiz veznesine yatırmış olmaları şarttır.

10538 / 2-2

P T T Genel Müdür lüğünden :

1 — Teşekkülümüz 1988 yılı ihtiyacı için 41.000 çift yazlık ayakkabı depo teslim şartlı olarak kapalı yazılı teklif almak suretiyle satın alınacaktır.

2 — Bu işe ait şar tname Ankara 'da Genel Müdür lük Malzeme Dairesi Başkanlığından İs tanbul 'da P T T Bölge Başmüdürlüğü Malzeme Servisinden 5.000,— T L . bedelle temin edi­lebilir.

3 — İhaleye iştirak edecek firmaların 31/7/1987 günü saat 17.30'a kadar idari şartna­menin 4 ncü maddesinde kayıtlı belgelerle Genel Müdürlük Malzeme Dairesi Başkanlığına mü­racaatları ile uygun görüldüğü takdirde ihaleye iştirak edebilmeleri için verilecek yeterlik belgesini 17/8/1987 günü saat 17.30'a kadar Malzeme Dairesi Başkanlığından almaları gereklidir.

4 — Teklifler en geç 18/8/1987 günü saat 10.00*a kadar Genel Müdür lüğümüz Malze-me Dairesi Başkanlığına verilmiş olacaktır. 10081 /|2-2

İskenderun Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden :

1 A D E T PORTATİF SPEKTROMETRE CİHAZI İTHAL EDİLECEKTİR

Şartnamesi bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir. 1 — iskenderun'da D.Ç. Fabrikaları Tedarik ve ikmal Müdürlüğü'nden, 2 — Ankara'da Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş'daki Genel Müdürlüğümüzden. İsteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları kapalı teklif mektuplarını en-

geç 18/8/1987 günü saat 14.30'a kadar Müessesemiz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bu­lundurmaları ilân olunur. 10556 2-2

Sayfa : 14 RESMÎ G A Z E T E 24 Temmuz 1987 — Sayı : 19527a : 14Sayfa : 14

Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdür lüğünden :

Y A P I M İŞLERİ İLÂNI 1 — Eksiltmeye konulan iş tzmir-Tepecik Hastanesi Tevsii ve E k Binası İnşaatı işi olup,

ilk keşif bedeli 1987 yılı Bayındırlık ve tskân Bakanlığı birim fiyat ve rayiçlerine göre 630.000.000,— T L . dir. Bu işte 8/2574 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi uygulanacaktır .

2 — Bu işin geçici teminat miktarı 18.900.000,— T L . dir. 3 — İhale, İhale Komisyonu kararına bağlandıktan ve Yönetim Kurulu tarafından onay­

landıktan sonra firmaların geçici teminatları iade olunur. 4 — Eksiltme 13/8/1987 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 16.00'da Ankara SSK.

Genel Müdürlüğü İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı İhale Komisyonu Başkanlığında kapalı zarf usulü ile yapılacaktır.

5 — Resmî Gazete'nin 4/2/1987 tarih ve 19362 sayısı ile yayımlanan Bayındırlık ve İs­kân Bakanlığının tebliğinde belirtilen Azami İndir im Miktarı veya oranları ile uygun teklifin tercihinde kullanılacak kriterler uygulanacaktır .

6 — Belge Komisyonunca yeterli görülen iştirakçilerin Yeterlik Belgesi taraflarına iha­le günü 11.00-13.00 saatleri arasında verilecektir.

•7 — İsteklileri, bu işe ait İhale Dosyasını Ankara-Kızılay Adakale Sok. N o : 30 da Ge­nel Müdür lük inşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı Keşif ve İhale Bürosunda mesai günleri in­celeyebilirler.

8 — Yeterlilik Belgesi al ınma şekli; İsteklilerin en geç 10/8/1987 günü mesai saati sonuna kadar bir dilekçe ile SSK. Genel

Müdürlüğüne müracaat etmeleri (müracaatta Umumi Evrak kayıtı muteber olup, telgrafla mü-racat kabul edilmez) ve dilekçelerine Yapım İşleri için Kapalı Teklif Usulü ile İhale Şartname­sinin (0 maddesindeki istenen belgeler ile İhale Şartnamesine Ek Özel Şartnamesindeki belgeleri eklemeleri gereklidir.

9 — İşin keşif bedeli kadar (B) grubu müteahhitl ik karnesi veya noter tasdikli sureti ibraz edilmesi şarttır .

10 — Bu iş için ilân tarihinden sonra alınacak banka referans mektuplarının ilgili ban­kalardan ayırıcı yazı ile teyid ettirilmesi ve bu teyid yazısında rakamsal değerleri yazı ile belir­tilmesi şarttır.

11 — Kurum Keşif ve İhale Bürosundan alınacak Dosya Tetkik Belgesi'ni müracaat di­lekçelerine eklemeleri gereklidir.

12 — Aynı ihale için gerçek veya tüzel kişi veya kişilerin iştirakleri ile teşekkül olun­muş ortakl ıklardan (ortak teşebbüslerde dahil) ve bunların ortaklıklarından yalnız biri katıl­ma başvurusunda bulunabilirler. Buna riayet etmeyenlere o iş için, hiç bir suretle katılma belgesi verilmez. Verilmiş olsa bile teklifleri değerlendirilmeye alınmaz ve haklarında 2886 sayılı Dev­let İhale Kanunun 83-84-85 maddelerine göre işlem yapılır.

13 — İsteklilerin ihale tarihinden geriye doğru 12 ay içersinde Kamu Kurum ve Kuru­luşlarınca adlarına sözleşmesi yapılmış her bir işi taahhüt bildirimlerinde belirtilmesi zorunlu­dur, isteklilerin bu işleme tabi tutulacak yeni işlerini, böyle işleri yoksa olmadığını beyan etmeleri zorunlu olup, aksine hareket edenler değerlendirme dışı tutulur ve haklarında 2886 sayılı Dev­let İhale Kanununun 83-84-85 maddeleri uygulanır.

14 — Gerçek dışı ve noksan beyanda bulunanların haklarında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 83-84-85 maddeleri hükümleri uygulanır.

15 — Firmalara daha önce Yeterlik Belgesi verilmiş olması bu ihaleyi bağlamaz. 16 — Firmalar ın Kurumumuzla olan ilişkilerinde kendileri veya noter tasdikli vekalet­

name ile yetkili kı lacaktan temsilcilerinin muhatap olması gereklidir. 17 — İsteklilerin bu işe ait İhale Dosyası ve ilân hükümlerine göre tanzim edecekleri

teklif mektuplannı eksiltme günü saat 15.00'e kadar makbuz mukabilinde SSK. Genel Mü­dürlüğü İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı Adakale Sk. N o : 30 Yenişehir-Ankara 1 no.lu İhale Komisyonunu Başkanlığına vermeleri veya bu saatte Komisyon Başkanlığında buluna­cak şekilde İdadeli-Taahhütlü olarak postalamaları gerekmekte olup, postadaki gecikmeler kabul edilmez.

18 — Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, Yeterlik verip ver­memekte, ihaleyi yapıp yapmamakta kısmen yapmakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

10397 / 1-1

24 Temmuz 1987 — Sayı : 19527 RESMÎ G A Z E T E Sayfa : 13

tiler Bankasından :

1 — Bankamızca iç piyasadan Rize kanalizasyon tesisi için 3 adet kuru monoblok tip santrifüj pompa satın alınacaktır.

2 — Bu işe ait şartnameler Bankamız Merkezinde Malzeme Dairesi Başkanlığı ile İs­tanbul/Kartal/Maltepe'de Depo ve ikmal Müdürlüğümüzde görülerek 11.000,— T L . bedel karşılığında temin edilebilir.

3 — Teklifler en geç 21/8/1987 günü saat 12.00'ye kadar Bankamızda bulundurulacak ve aynı gün saat 15.30'da Satınalma Komisyonunda açılacaktır.

4 — Bankamız 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu ile bu kanunun ek ve değişikliklerine tabi değildir. 10394 / 1-1

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden :

1 — Üniversitemizce Antalya Kampus alanında yaptırılacak olan 165.600.000,— T L . keşif bedelli 4.968.000,— T L . geçici teminat tutarlı 16 Daireli Lojman ikmal inşaaü işi 18/8/1987 Salı günü saat 11.00'de 2886 Sayılı Yasanın 35/a maddesi uyarınca Kapalı Zarf usulü ihaleye çıkarılmıştır.

2 — ihale: Antalya Kampus alanı içerisinde yer alan Rektörlük binasında Akdeniz Üni­versitesi ihale komisyonu başkanlığında yapılacaktır.

3 — İhale dosyaları; ihale şartnameleri ve diğer evrakları mesai saatleri içinde Rektör­lük binası içindeki Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında bedelsiz olarak görülebilir.

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerden : 4 - 1) Akdeniz Üniversitesi namına ve işin adına 1. madde de belirtilen geçici teminatı, 4 - 2) 1987 yılı vizeli Ticaret Odası belgesi, 4 - 3) Kanuni konut belgesi, 4 - 4) isteklilerden gerçek ve tüzel kişi olduğunu belirtir belge, 5 - 5) istekliler bir ortaklık olduğu takdirde, a) idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ti­

caret Odasından veya sair resmî bir makamdan ortaklık siciline kayıtlı ve halen faaliyette ol­duğunu gösterir ve bu işin ilk ilân tarihinden sonra alınmış bir belgenin ibrazı,

b) Ortaklığın imza sirküleri veya adına teklifte bulunacak kimselerin bu ortaklığın vekili olduğunu gösterir noterce onaylı vekaletnamenin ibrazı,

4 - 6) Akdeniz Üniversitesi Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığından alacakları yer görme belgesi,

4 - 7) ihale şartnamesiyle ek özel şartnamelerde belirtilen işin adına ve usulüne uygun şekilde hazırlayacakları: Mali durum bildirisi, yapı araçları bildirisi, teknik eleman bildirisi, taahhüt bildirisi, bunları kanıtlayıcı belgeler ile birlikte Bayındırlık ve iskân Bakanlığından almış oldukları en az işin keşif bedeli kadar (C) grubundan müteahhitlik karnesinin aslını ib­raz etmek kaydıyle noter tasdikli suretini, Akdeniz Üniversitesi Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığından alacakları eksiltmeye girme belgelerini, teklif mektuptan ile birlikte zarfa koy­maları gerekmektedir.

5 — Akdeniz Üniversitesi Antalya Kampüsünde yaptırılacak olan 16 Daireli Lojman ikmal inşaatı için istekliler teklif mektuplarını 1. madde de belirtilen günde saat 10.00*a kadar makbuz karşılığında ihale komisyonu başkanlığına vereceklerdir.

6 — ihaleye girme belgesi alınması için son müracaat tarihi 10/8/1987 günü mesai saa­ti sonudur.

7 — Telgrafla yapılacak ve postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 8 — Üniversitemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 10632 / 1-1

Sayfa : 16 RESMÎ G A Z E T E 24 Temmuz 1987 — Sayı : 19527

Manisa Valiliği (tl Daimi EncUmeni Başkanlığından):

1 — Aşağıda belirtilen işler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35 nci maddesinin (a) fıkrasına göre, kapalı teklif usulü ile ihaleye konulmuştur.

2 — Bu ihalede, 4 Şubat 1987 tarih ve 19362 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Bayın­dırlık ve İskân Bakanlığının "Uygun Bedel"e ait tebliğ hükümleri uygulanacaktır.

3 — İhale 12/8/1987 günü saat 15.00'de II Daimi Encümeninde yapılacaktır.

4 — İhale şartnamesi ile diğer evraklar Milli Eğitim Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve tl Daimi Encümeninde mesai saatleri içinde görülebilir.

5 — İstekliler yapım işleri için kapalı teklif usulü ve ihale şartnamesine, ihale şartna­mesine ek özel şartnameye, Yapı Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliğine ve "Uygun bedel" tebliğine uygun olarak :

A - İhaleye katılma belgesi almak için müracaat dilekçesi ile birlikte;

a) Bayındırlık ve İskân Bakanlığından alınmış (Karne grupları aşağıda gösterilmiştir) grubundan en az işin keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesini, (Aslını ibraz etmek şartıyla örneğini,)

b) Makina ve teçhizat kapasitelerine ait "Yapı araçtan bildirisi"ni, c) Mali güçlerine ait "Mali durum bildirisi"ni, d) "Teknik personel bildirisi"ni,

e) Taahhüt bildirisi'ni ve bunlarla ilgili belgeleri verecektir.

B - İhaleye girebilmek için, teklif mektubu ile birlikte; a) İhaleye katılma belgesini, b) Başvurma yılına ait Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesini, c) Noter tasdikli imza sirkülerini, d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kim­

selerin vekaletnameleri ile, vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini, e) Manisa Valiliği İl Daimi Encümen Başkanlığı adına alınmış aşağıda belirtilen mik­

tarda geçici teminatı, f) İhale şartnamesinde ve ihale şartnamesine ek özel şartnamede öngörülen diğer bel­

geleri, verecektir.

6 — İhaleye katılma belgesi almak için son müracaat tarihi aşağıda yazılıdır. 7 — İstekliler teklif mektuplarını 12/8/1987 Çarşamba günü saat 14.00'e kadar mak­

buz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına verecektir.

8 — Telgrafla müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur.

Keş.Bed. Yılı ödeneği Geç.Tem. İhale Günü Bel.İçin Son Karne İşin Adı T L . T L . T L . ve Saati Mür.Tarihi Grubu

1 - Manisa Merkez 30 daireli lojman tnş. (Sari 1987 -1988). 450.000.000 138.000.000 13.500.000 2 - Demirci Borlu Lisesi inşaatı (Sari 1987-1988). 120.000.000 73.600.000 3.600.000

10561 / 1-1

12/8/1987 6/8/1987 Saat: 15.00 Mes.saati sonu (B)

12/8/1987 6/8/1987 Saat: 15.00 Mes.saati sonu (C)

24 Temmuz 1987 — S a y ı : 19527 RESMÎ G A Z E T E Sayfa : 17

T . C . Tanm Orman ve Köyişleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Merkez Satmalına Komisyonu Başkanlığından :

1 — Aşağıda 2. maddede kod umarası, cinsi, miktarı, muhammen bedeli ve geçici te­minat miktarı belirtilen 21 adet 4x4 Yangın Söndürme Aracı, Araç bedelinin % 10'u mikta­rındaki yedek parçaları ile birlikte Döner Sermayeli Kuruluşlar thale Yönetmeliği hükümlerine göre Uluslararası piyasa'dan kapalı teklif usulü ile ve F.O.B. Teslimi esasına göre satınalına-caktır.

2 — ihale Kot No : YİS. 1987/28 Cinsi : 4 x 4 Yangın Söndürme Aracı Miktan : 21 Adet (% 10 Yedek Parçaları ile birlikte) Toplam muhammen bedeli : 2.730.000.000,— T L . Geçici Teminat Miktarı : 81.900.000,—TL.

3 — thale "Orman Genel Müdürlüğü, Merkez Satmalına Komisyonu Başkanlığı, 2 No.lu Bina, Kat. 3 Gazi-Ankara" adresinde 25 Eylül 1987 günü saat 15.00'de yapılacaktır.

4 — idari ve Teknik şartnameler Vo 12 tutarındaki Katma Değer Vergisi dahil 56.000,— T L . karşılığında ihalenin yapılacağı adresten bir dilekçe ile temin edilebilir. Ayrıca bu adreste ücretsiz görülebilir. Posta ile şartname istenemez.

5 — Tekliflerin ihale günü saat 14.00'e kadar yukarıdaki adrese verilmesi zorunludur. Saat 14.00'den sonra verilecek veya postada meydana gelecek gecikme sebebiyle bu saatten sonra ulaşacak teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

6 — Türkiye'den ithalat yapacağını taahhüt eden teklifler tercih edilecektir. 7 — isteklilerde aranan nitelik ve istenen belgeler: a) istenen geçici teminat ve belgeleri havi teklif mektubu, b) 1987 yılı içerisinde faaliyette bulunduğuna dair belge, c) Kanuni ikametgah sahibi olduğuna dair belge aslı, d) Türkiye'de tebligat için adres göstermek, e) Şartnamelerde yazılı diğer belgeleri eksiksiz vermek, 8 — Teşkilatımız 2886 Sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya di­

lediğine vermekte serbesttir. 10626 / 1-1

Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanlığından :

Belediyemizce aşağıda cins ve miktarları yazılı toplam 181 rulo çeşitli renkte reklektif malzemesi 2886 sayılı Kanunun 5l/p maddesine göre yurt dışından satın alınacaktır.

1 — Bu işle iştigal eden firmalar resen teklif verebilecekleri gibi, Türkiye'deki Kanuni temsilcileri kanalı ile de firmalarına ait prospektüs, proforma faturalarım, orjinal ve Türkçe olarak kapalı teklif mektuplarıyla en geç 8/9/1987 günü saat 17.00'ye kadar Satınalma Daire Başkanlığına doğrudan veya aynı tarihte ulaşacak şekilde postalayacaklardır.

Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 2 — Firmalar teklifleri ile birlikte her kalem için birer tane 500 mm X 500 mm numu­

ne vereceklerdir.

3 — Reklektif malzemelere ait idari ve teknik şartnameler Satınalma Daire Başkanlı­ğından temin edilebilir.

4 — Şartname alacak firmalar Kanuni temsilcisi veya yetkili olduğunu ibraz edeceklerdir.

Malzemenin Cinsi Miktarı

1 2 3 4 5

Gümüş boyası San Kırmızı Mavi Yeşil

50 Rolu 20 50 60

1 10465 / 1-1

Sayfa : 18 R E S M Î G A Z E T E 24 Temmuz 1987 — S a y ı : 19527

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden :

1 — İdaremizce, aşağıda sipariş numaras ı , cinsi ve miktarı belirtilen makina ve yedek parçaları satın alınacaktır.

Sipariş No: 87-258-1, Konusu: 94 kalem Perkins motor yedek parçaları , Son teklif ver­me tarihi: 28/9/1987, İhale tarihi: 28/9/1987, Şar tname bedeli: 7.500,— T L .

2 — Teklifler, teklif dokümanlar ına (Satınalma Komisyonu Başkanlığı tarafından ya­yımlanan teklif verme şartnamesi 'ne) uygun olarak verilecektir.

3 — İhale; " I N T E R N A T I O N A L B A N K F O R R E C O N S T R U C T I O N A N D D E V E L O P ­M E N T ve I N T E R N A T I O N A L D E V E L O P M E N T A S S O C I A T I O N S üye ülkeleri ile isviçre ve Taiwan, China teklif verebilir.

4 — Teklifler, yukarıda belirtilen günde, saat 9.00'a kadar Karayolları Genel Müdür­lüğü Malzeme Şubesi Müdürlüğü Ankara adresine verilmiş veya gönderilmiş olacaktır.

5 — Teklifler, aynı gün saat 10.00'da açı lacakür.

6 — istekliler, Bölüm II Madde 9 ve Teknik Şartnamede istenilen tüm belgeleri teklif­lerine eklemek zorunluğundadır .

7 — İhale, Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesi Müdürlüğü Yücetepe -Ankara 'da (A Blok, 7. Kat 710No. lu Oda) toplanacak Satınalma Komisyonu tarafından ya­pılacaktır, istekliler, şartnameleri sipariş numarası ve hangi firmadan teklif getireceklerini açık adresleri ile belirtecekleri antetli bir kâğıda yazılmış dilekçeleri ile aynı adresten (708 N o . l u Oda'dan) temin edebileceklerdir. Posta ile şar tname gönderilmez.

8 — Postadaki vaki gecikmeler, telgraf veya teleksle yapılacak teklifler kabul edilmez.

9 — Geçici teminat, teklif edilen C İ F bedelin en az %5'i o ranında ve Bölüm II Madde 15'te açıklanan nitelikte olacaktır .

10 — Genel Müdür lüğümüz, bu ihale konusunda 2886 sayılı Devlet ihale Kanununa tabi değildir. 10565 / 2-1

T ü r k Hava Yolları A . O . ' d a n :

Ortaklığımız ihtiyacı aşağıda yazılı çeşitli yer teçhizatları yurt dışından kapalı zarfla teklif alınması suretiyle satın alınacaktır.

1 — 2 adet kepçeli hidrolik çalışma sehpası, 2 — 1 adet hangar, apron ve iç temizlik arabası , 3 — 2 adet mobil bakım sehpası, 4 — 3 adet bagaj çekme t raktörü 5 — 2 adet uçak çekme t rak törü , 6 — 1 adet ısıt ıcı/soğutucu, 7 — 1 adet jet tender - uçak buz giderme aracı, 8 — 2 adet jeneratör , 9 — 2 adet air starter. bu işle ilgili teknik ve idarî şar tname 5.000,— (Beşbin Türk Lirası) 'nın Türkiye Iş Ban­

kası A .Ş . Galata Şubesindeki 3337 sayılı T ü r k Hava Yolları A . O . hesabına yatırılarak alına­cak dekontun Türk Hava Yolları A . O . Teknik İkmal Başkanlığı, Saünalma Müdürlüğü, Atatürk Havalimanı, Yeşilköy - İstanbul adresine ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde ibrazı suretiy­le temin edilerek teklif verilebilir.

Ortaklığımız 2490 (2886) sayılı Yasaya bağımlı olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, kıs­men veya dilediğine vermekte serbesttir, 10631 / 1-1

24 Temmuz 1987 — Sayı : 19527 R E S M Î G A Z E T E Sayfa : 19

Tuzla Piyade Okulu Askeri Saünalma Komisyonu Başkanlığından :

Ciheti askeriye için aşağıda, cins, miktar ı , tahmini tutarı , geçici teminatı , ihale gün ve saati yazılı ikmal maddeleri 2886 sayılı Kanunun 36 ncı madde kapalı teklif usulü ile satın alı­nacaktır. Buna ait şartnameler ve ekleri istanbul - izmir - Ankara Iç Tedarik Bölge Başkan­lıklarında ve Piyade Okulu Saünalma Komisyonu Başkanlığında çalışma saatleri içinde görülebilir, isteklilerin teklif mektuplarını ihale saatine kadar Komisyona vermeleri şarttır.

İhaleye girebilme şartları : A - Kanuni ikametgahı olması ve Türkiye 'de tebligat için adres göstermesi. B - Mensubu oldukları Ticaret-Sanayi Odası /Esnaf ve Sanatkarlar Derneği siciline ka­

yıtlı olduğunu gösterir belge (ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış olması gerekir.) C - Noter tasdikli imza sirküleri ile vekaleten ihaleye katılmıyor ise istekli adına teklif­

te bulunacakların vekaletnameleri, vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri ihale yılı içinden geçerli olacak. Ayrıca şar tnamede yazılı diğer hususlar.

C i n s i Miktarı Tah .Tutar ı G .Tem.

T L . T L . i h a l e

G ü n ve Saati

3000 Tk . 213.948.000 6.419.000 13 Ağustos 1987

Saat: 9.30

I. G R U P : Ayna ve mahruti dişlileri Tk. II. G R U P : Ayna ve mahruti dişlileri Tk . ( ö n ) 3000 Tk. 206.415.000 6.193.000 III. G R U P : A r k a köprü istavrozu dişli T k . 3000 Tk. 177.000.000 5.310.000 IV. G R U P : Ön köprü istavrozu dişli T k . 3000 Tk . 168.900.000 5.067.000

10628 / 1-1

Tuzla Piyade Okulu Askeri Saüna lma Komisyonu Başkanlığından :

Ciheti askeriye için aşağıda, cins, miktarı , tahmini tutarı , geçici teminaü, ihale gün ve saati yazılı ikmal maddeleri 2886 sayılı Kanunun 36 ncı madde kapalı teklif usulü ile satın alı­nacaktır . Buna ait şartnameler ve ekleri istanbul - izmir - Ankara Iç Tedarik Bölge Başkan­lıklarında ve Piyade Okulu Saüna lma Komisyonu Başkanlığında çalışma saatleri içinde görülebilir. İsteklilerin teklif mektuplarını ihale saatine kadar Komisyona vermeleri şarttır.

ihaleye girebilme şartları : A - Kanuni ikametgahı olması ve Türkiye 'de tebligat için adres göstermesi. B - Mensubu oldukları Ticaret-Sanayi Odas ı /Esnaf ve Sanatkarlar Derneği siciline ka­

yıtlı olduğunu gösterir belge (ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış olması gerekir.) C - Noter tasdikli imza sirküleri ile vekaleten ihaleye katılmıyor ise istekli adına teklif­

te bulunacakların vekaletnameleri, vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri ihale yılı içinden geçerli olacak. Ayrıca şar tnamede yazılı diğer hususlar.

C i n s i Miktarı Tah .Tutar ı G.Tem.

T L . T L . İ h a l e

Gün ve Saati

I. G R U P : ö n difransiyel k o v a n ı komple T . model. 1500 Adet 168.000.000 5.040.000 13 Ağustos 1987 II. G R U P : Saat: 14.30 A r k a difransiyel kovanı komple T. model 1500 Adet 165.000.000 4.950.000

10629 / 1-1

Sayfa : 20 R E S M Î G A Z E T E 24 Temmuz 1987 — Sayı : 19527

Tuzla Piyade Okulu Askeri Sat ınalma Komisyonu Başkanlığından :

Ciheti askeriye için aşağıda, cins, miktar ı , tahmini tutar ı , geçici teminatı , ihale gün ve saati yazılı ikmal maddeleri 2886 sayılı Kanunun 36 ncı madde kapalı teklif usulü ile satın alı­nacaktır. Buna ait şartnameler ve ekleri İstanbul - İzmir - Ankara İç Tedarik Bölge Başkan­lıklarında ve Piyade Okulu Satınalma Komisyonu Başkanlığında çalışma saatleri içinde görülebilir. İsteklilerin teklif mektuplarım ihale saatine kadar Komisyona vermeleri şarttır.

İhaleye girebilme şar t lan : A - Kanuni ikametgahı olması ve Türkiye 'de tebligat için adres göstermesi. B - Mensubu oldukları Ticaret-Sanayi Odas ı /Esnaf ve Sanatkarlar Derneği siciline ka­

yıtlı olduğunu gösterir belge (İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış olması gerekir.) C - Noter tasdikli imza sirküleri ile vekaleten ihaleye katılmıyor ise istekli adına teklif­

te bulunacakların vekaletnameleri, vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri ihale yılı içinden geçerli olacak. Ayrıca şar tnamede yazılı diğer hususlar.

Cinsi : Akaryakı t sayaç pompası ile kabin komple, Miktarı : 114 adet, Tahmini tutarı : 148.200.000,— T L . , Geçici teminatı : 4.446.000,— T L . , İhale gün ve saati: 13 Ağustos 1987, Saat: 14.00. 10627 / 1-1

Tuzla Piyade Okulu Askeri Sat ınalma Komisyonu Başkanlığından :

Ciheti askeriye için aşağıda, cins, miktarı , tahmini tutarı , geçici teminatı, ihale gün ve saati yazılı ikmal maddeleri 2886 sayılı Kanunun 36 ncı madde kapalı teklif usulü ile satın alı­nacaktır. Buna ait şartnameler ve ekleri istanbul - izmir - Ankara İç Tedarik Bölge Başkan­lıklarında ve Piyade Okulu Satınalma Komisyonu Başkanlığında çalışma saatleri içinde görülebilir, isteklilerin teklif mektuplar ım ihale saatine kadar Komisyona vermeleri şarttır.

ihaleye girebilme şartları : A - Kanuni ikametgahı olması ve Türkiye 'de tebligat için adres göstermesi. B - Mensubu oldukları Ticaret-Sanayi Odas ı /Esnaf ve Sanatkarlar Derneği siciline ka­

yıtlı olduğunu gösterir belge (ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış olması gerekir.) C - Noter tasdikli imza sirküleri ile vekaleten ihaleye katılmıyor ise istekli adına teklif­

te bulunacakların vekaletnameleri, vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri ihale yılı içinden geçerli olacak. A y n c a şar tnamede yazılı diğer hususlar.

Tah .Tutar ı G.Tem. i h a l e C i n s i Miktarı T L . T L . Gün ve Saati

13 Ağustos 1987 — Jant 16X4,5 7500 Adet 58.500.000 1.755.000 Saat: 10.30 — A r k a amartisör M38 1500 Adet 11.250.000 337.500 Saat: 11.00 — A k s pim başı layner takımı T. model 6000 Adet 15.000.000 450.000 Saat: 11.30

10630 / 1-1

M K E Kurumu Gazmaske Fabrikası Müdürlüğünden :

1 — Fabrikamızdaki kapılardan 6 adedi kapalı zarfla teklif almak suretiyle açılır kapa­nır şeffaf P V C kapı haline getirilecektir.

2 — Bu işte ilgil i teknik resimler Fabrikamız Tic.Ks.Müdürlüğü Alım Şefliğinden alı­nabilir.

3 — Kapılarla ilgili son teklif verme günü 4 Ağustos 1987 saat I7.00'ye kadardır . 4 — Firmalar 90.000,— TL. ' l ık teminat mektubu vereceklerdir.

10562 / 1-1

24 Temmuz 1987 — Sayı : 19527 RESMÎ G A Z E T E Sayfa : 21

Zonguldak Jandarma Satınalma Komisyonu Başkanlığından :

Zonguldak 3 ncü Jandarma Er Eğitim Tugay Komutanlığı ile bağlı Devrek 125 nci Jan­darma Er Eğitim Alay Komutanlığı ve Karabük 1/125 nci Jandarma Er Eğitim Tabur Komu­tanlığı erlerinin iaşesi için ihtiyaç olan aşağıda tahmini bedeli, geçici teminat tutarı , ihale günü ve saati yazılı toplam 70.000 (yetmişbin) kilogram bütün halde tavuk eti Zonguldak Jandar­ma Satınalma Komisyonu Başkanlığında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 nci maddesi­ne göre kapalı teklif usulü ile ihalesi yapılarak alınacaktır.

70.000 (Yetmişbin) kilogram bütün halde tavuk etinin 5000 (Beşbin) kilogramı Zongul­dak 3 ncü Jandarma Er Eğitim Tugay Komutanlığına, 35.000 (Otuzbeşbin) kilogramı Devrek 125 nci Jandarma Er Eğitim Alay Komutanlığına ve 30.000 (Otuzbin) kilogramı da Karabük 1/125 nci Jandarma E r Eğitim Tabur Komutanlığına teslim edilecek olup istekliler teklif mek­tuplarında belirterek diledikleri teslim yeri için ihaleye katılabilirler.

İhaleye ait şar tname ve evsaf Zonguldak Jandarma satınalma Komisyonu Başkanlığın­dan, Ankara Jandarma İkmal Merkezi Komutanl ığından, İstanbul Jandarma İkmal Merkezi Komutanlığından, Devrek 125 nci Jandarma Er Eğitim Alay Komutanl ığından ve Karabük 1/125 nci Jandarma E r Eğitim Tabur Komutanl ığından bedelsiz olarak öğrenilebilir.

İsteklilerin teklif mektupları ile birlikte şartnamede yazılı belgeleri ihale günü saat 14.00'e kadar Zonguldak Jandarma Satınalma Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekir. Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez,

İlân olunur.

Cinsi: Bütün halde tavuk eti, Miktarı : 70.000 K g . , Tahmini bedeli: 105.000.000,— T L . , Geçici teminatı tutarı : 3.150.000,— T L . , İhale günü ve saati: 3 Ağustos 1987 Pazartesi günü saat: 15.00. 10396 / 1-1

T Ü L O M S A Ş Türkiye Lokomoti f ve Motor Sanayii A .Ş . Genel Müdür lüğünden :

4 K A L E M ÇELİKLİ LASTİK S A T I N A L I N A C A K T I R 1 — Yukarıda belirtilen ihtiyaç: Teknik Şar tname, Resim, Sözleşme örneği ve Eksilt­

me Şartnamesine göre kapalı zarfla eksiltme suretiyle teklif alınarak satın alınacaktır. 2 — Eksiltmesi 14/8/1987 Tarih Cuma günü saat 9.30'da Alım Satım ve ihale Komis­

yonumuzda yapılacaktır. 3 — Geçici teminat teklif tutarının % 3'udur. 4 — Taliplerin geçici teminatları ile birlikte kapalı teklif mektuplarını eksiltmenin ya­

pılacağı gün ve saate kadar Şirketimiz Ticaret ve Pazarlama Müdür lüğüne göndermeleri veya bizzat getirmeleri gerekmektedir.

5 — Eksiltme saatinden sonra teslim edilen ve gelen, ayrıca idari şar tnamemizde belir­tilen şartları ihtiva etmeyen teklif mektuplar ı geçersiz sayılacaktır.

6 — Bu işle ilgili şartnameler Şirketimiz Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğünden temin edilebileceği gibi istenildiğinde posta ile de gönderilecektir.

7 — Şirketimiz eksiltme veya ar t t ı rma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip etmemekte veya kısmen etmekte ve tercih ettiği talibe ihale etmekte tamamen serbesttir.

10393 / 1-1

Sayfa : 22 R E S M Î G A Z E T E 24 Temmuz 1987 — Sayı : 19527

Bitlis Valiliğinden :

Yapı isleri Genel Müdür lüğünün :

1 — Bitl is-Hizan H ü k ü m e t konağı 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu'nun 35. maddesi (a) fıkrasına göre, kapalı teklif usulü ile ihaleye konulmuştur .

Bu ihalede, 4 Şubat 1987 tarih ve 19362 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Bayındırlık ve iskân Bakanlığının "Uygun Bedel'e ait Tebliğ hükümleri uygulanacaktır .

2 — işin tahmin edilen bedeli (302.913.172,—) TL.dı r .

3 — ihale 21/8/1987 Cuma günü saat 14.30'da Bitlis Bayındırlık ve i skân Müdürlüğü ihale Komisyonu odasında yapılacaktır.

4 — ihale Şartnamesi ile diğer evrak Bitlis Bayındırlık ve iskân Müdür lüğünde mesai saatleri içinde görülebilir.

5 — istekliler Yapım işleri için Kapalı teklif usûlü ile ihale şartnamesine, ihale şartna­mesine Ek Özel Şartnameye, Yapı Tesis ve Onar ım İşleri ihalelerine katılma yönetmeliğine ve "Uygun Bedel" Tebliğine uygun olarak:

A - İhaleye Katılma Belgesi almak için, müracaat dilekçesi ile birlikte:

a) Bayındırlık ve İskân Bakanlığından alınmış (C) grubundan en az işin keşif bedeli kadar müteahhit l ik karnesini (Aslını ibraz etmek şarüyla örneğini,)

b) Makina ve teçhizat kapasitelerine ait "Yap ı Araçları Bi ld i r i s i "n i ,

c) M a l i güçlerine ait " M a l i Durum Bi ld i r i s i"n i

d) "Teknik Personel Bi ld i r i s i"n i

e) " T a a h h ü t Bi ld i r i s i "n i , ve bunlarla ilgil i belgeleri verecektir.

B - İhaleye girebilmek için, teklif mektubu ile birlikte;

a) İhaleye kat ı lma belgesini,

b) Başvurma yılına ait Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesini,

c) Noter tasdikli imza sirkülerini,

d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kim­selerin vekaletnameleri ile, vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini,

e) Bitlis Valiliği adına alınmış (9.087.396,—) T L . tutar ında geçici teminatı ,

0 İhale şartnamesinde ve ihale şartnamesine ek özel Şartnamede öngörülen diğer bel­geleri, verecektir.

6 — İhaleye katı lma belgesi almak için son müracaat 13/8/1987 Perşembe günü mesai saati sonuna kadardır .

7 — İstekliler teklif mektuplarını 21/8/1987 Cuma günü saat 14.00'de kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına verecektir.

8 — Telgrafla müracaat lar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edil­mez.

Keyfiyet ilân olunur. 10676/1-1

24 Temmuz 1987 — S a y ı : 19527 R E S M Î G A Z E T E Sayfa : 23

istanbul Valiliğinden :

Bayındırlık ve i skân Bakanlığı Yapı işleri Genel Müdür lüğünün;

1 — istanbul - Üsküdar E tipi cezaevi inşaatı işi, 527 sayılı Kanun gereğince gelecek yıllara sari olarak 2886 sayılı Kanunun 35. maddesinin (a) fıkrasına göre, kapalı teklif usulü ile ihaleye konulmuştur .

Bu ihalede, 4 Şubat 1987 tarih ve 19362 sayılı Resmî Gazete*de yayınlanan Bayındırlık ve iskân Bakanlığının "Uygun Bedel"e ait Tebliğ hükümleri uygulanacaktır .

2 — işin tahmin edilen bedeli (2.910.000.000,—) T L . "dır.

3 — ihale 17/8/1987 Salı günü saat 14.30'da istanbul Bayındırlık ve i skân Müdürlüğü İhale Komisyonu odasında yapılacaktır.

4 — ihale şartnamesi ile diğer evrak İstanbul Bayındırlık ve İskân Müdür lüğünde me­sai saatleri içinde görülebilir.

5 — İstekliler yapım işleri için kapalı teklif usulü ile ihale şartnamesine, ihale şartna­mesine ek özel şar tnameye, Yapı Tesis ve Onar ım İşleri ihalelerine Katı lma Yönetmeliğine ve Uygun Bedel Tebliğine uygun olarak :

A - İhaleye katı lma belgesi almak için, müracaat dilekçesi ile birlikte :

a) Bayındırlık ve iskân Bakanlığından alınmış (B) grubundan en az işin keşif bedeli kadar müteahhit l ik karnesini, (Aslını ibraz etmek şartıyla örneğini,)

b) Makina ve teçhizat kapasitelerine ait "Yap ı araçları bi ldir is i"ni , c) M a l i güçlerine ait " M a l i durum bi ldir is i"ni , d) "Teknik personel bi ldir is i"ni , e) " T a a h h ü t bi ldir is i"ni ,

ve bunlarla ilgil i belgeleri verecektir.

B - ihaleye girebilmek için, teklif mektubu ile birlikte;

a) İhaleye katı lma belgesini, b) Başvurma yılına ait Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesini, c) Noter tasdikli imza sirkülerini, d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kim­

selerin vekaletnameleri ile, vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini, e) istanbul Valiliği adına alınmış 87.300.000,— T L . tutar ındaki geçici teminatı , f) ihale şar tnamesinde ve ihale şartnamesine ek özel şar tnamede öngörülen diğer bel­

geleri,

Verecektir.

6 — İhaleye kat ı lma belgesi almak için son müracaa t 4/8/1987 Salı günü mesai saati sonuna kadardı r .

7 — istekliler teklif mektup lann ı 17/8/1987 Salı günü saat 13.30'a kadar makbuz kar­şılığında ihale Komisyonu Başkanlığına verecektir.

8 — Telgrafla müracaat lar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.

Keyfiyet ilân olunur. 10563 / 1-1

Sayfa : 24 R E S M Î G A Z E T E 24 Temmuz 1987 — Sayı : 19527

O.D.T .Ü . Döner Sermaye İşletmesinden :

1 — Konu : 5 adet I B M P C veya dengi Mikrobilgisayar İhale Yönetmeliğimizin 29/a maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile satın alınacaktır .

2 — Tahmini Bedeli : 12.000.000,— T L . 3 — Geçici Teminatı : 360.000,— T L . 4 — Şartnamesi : Dilekçe karşılığında Müdürlüğümüzden karşılanabilir. 5 — İhale : 14 Ağustos 1987 günü saat 14.00'te Müdürlüğümüzde yapılacaktır. İstekli­

lerin şartname uyarınca hazırlayacakları teklifleri en geç 13 Ağustos 1987 günü saat 16.00'ya kadar vermeleri gerekmektedir.

6 — istenilen Belgeler : , a) 1987 yılı Ticaret odası kayıt belgesi.

b) imza sirküleri. c) Geçici teminat. d) Vekaletname. 7 — Postadaki gecikmeler ile teleks, telefon ve telgrafla yapılan müracaat lar kabul

edilmez. 8 — Müdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta, en uygun bedeli tesbitte, dilediğine yap­

makta serbesttir. 10678 / 2-1

Hadımköy Askeri Satınalma Komisyon Başkanlığından :

1 — Tugay birliklerinin ihtiyacı olan aşağıda yazılı yakacak maddesi satın alınacaktır. 2 — Şartname ve ekleri Komisyonumuzda, istanbul, Ankara ve İzmir L v . Amir l ik le­

rinde çalışma saatleri içerisinde görülebilir. 3 — İhalesi belirtilen tarih gün ve saatte Hadımköy-İs tanbul 'da bulunan Komisyonda

2886 sayılı Yasanın 37 nci maddesine göre kapalı teklif usulü ile yapılacaktır. 4 — Teklif mektupları belirtilen ihale saatine kadar, Komisyon Başkanlığına verilmeli

veya ulaştırılmalıdır. 5 — İsteklilerden şu belgeler aranacaktır . a) . Şahıslar İçin : İkamet belgesi, mensup oldukları ticaret ve sanayi odası esnaf ve

sanatkârlar derneği gibi meslek kuruluşlarından verilen meslek ve sanatlarını belirten belge. b) Şirketler İçin : Faaliyet belgesi, sirküleri. Cinsi : Linyit Kömür , Miktarı : 6.000Ton., Tahmini Bedeli : 117.000.000,— T L . , Ge­

çici Teminatı : 3.510.000,— T L . , İhale Gün ve Saati : 10/8/1987 10677 / 1-1

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı İdari ve M a l i İşler Daire Başkanlığından :

1 — Bakanlığımız ihtiyacı için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 5 l / p maddesi gere­ğince ekli liste muhteviyatı 4 kalem ilâç ithal edilecektir.

2 — İthal edilecek ilâçlara ait idari ve teknik şar tname Bakanlığımızdan mümessillik belgesi ve bir dilekçe ile bedelsiz olarak temin edilir.

3 — Zarfın üzerine Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı İdari ve M a l i İşler Daire Baş­kanlığı ibaresi ile malzeme adı açıkça yazılacaktır.

4 — Teklif mektupları 17/8/1987 tarihi çalışma saati sonuna kadar Bakanlığımız İdari ve M a l i İşler Daire BaşkanlığVna teslim edilecektir. Postada vaki gecikmeler, telgraf ve teleks ile yapılan müracaat lar kabul edilmeyecektir.

5 — Alınacak teklifler hiçbir şekilde ve surette Bakanlığımıza bağlamaz. İ T H A L E D İ L E C E K İLAÇ LİSTESİDİR.

Sıra N o Cinsi Miktarı

1 Toxoponin amp. 1000 Adet 2 P A M . Antidot 2000 Adet 3 Meglumin antimonat 1000 Adet 4 Stiboplten amp. 1000 Adet

10674 / 1-1

24 Temmuz 1987 — Sayı : 19527 RESMÎ G A Z E T E Sayfa : 25

Alt ındağ Belediye Başkanlığından :

î r fan Baştuğ, Alt ındağ, Bentderesi ile Kâzım Karabekir caddelerindeki Refüjlere plak kaplama yaptırılması işi 2886 Sayılı Yasanın 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile ihaleye konulmuştur .

İşin keşif bedeli 325.000.000,— T L . ohup geçici teminatı 9.750.000,— T L . dir. Bu işe ait dosya Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünden K D V . tutarı hariç 50.000,—

T L . karşılığında temin edilecektir. 1 — İhale 31/8/1987 Pazartesi günü saat 15.00'de Altındağ Caddesi N o : 31 adresinde

bulunan Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır. 2 — Yeterlik belgesi alabilmek için son müracaat ın aşağıda yazılı belgeler ile engeç

19/8/1987 Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar Akköprüdeki Fen İşleri Müdürlüğü evrakına yazılı olarak yapılması gerekmektedir.

a) Enaz bu işin keşif bedeli kadar (B) grubundan müteahhitlik karnesini; b) Benzeri nitelikteki bir inşaat işinin bitirildiğine dair iş bitirme belgesini; c) 2886 sayılı yasanın ilgili hükümleri , tebliği ile ihale şar tname ve belgelerinin usulü­

ne uygun olarak hazırlanması şarttır. 25/8/1987 tarihinde yeterlik belgesi alanlar; A - Geçici teminatı , Banka Teminat Mektubu ise (Süresiz ve Limi t içi olması) a) Nakit veya Tahvil ise Belediyemiz Hesap İşleri Müdürlüğünden alınacak vezne alındı

makbuzunu; B - İlân tarihinden sonra alınmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesi; C - Fen İşleri Müdür lüğünden alınacak yeterlik belgesini; D - İşe ait satın alınan ihale dosyasının alındığına dair vezne alındı makbuzunu; E - Kapalı Teklif Mektubunu; İçeren Teklif Zarflarının 31/8/1987 Pazartesi günü saat 14.00'e kadar Yazı İşleri ve

Kararlar Müdürlüğündeki Encümen Raportör lüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. 3 — Telgrafla müracat ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. İlân olunur. 10395 / 1-1

Konya Selçuk Üniversitesi Rektör lüğünden :

1 — İthalatı Üniversitemizce yapılmak üzere 1 adet yüksek performanslı sıvı kroma-toğrafi cihazı 2886 sayılı Kanunun 51 nci maddesi (p) fıkrası uyarınca ve aşağıdaki şartlar da­hilinde satın alınacaktır .

2 — İhaleye katılacak dış ülkelerdeki firmaların Türkiye mümessilleri ihaleye iştirak ede­cek firmaların mümessili olduklarına dair mümessillik belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti ile noterden tasdikli tercümesini, proforma fatura ile birlikte vereceklerdir.

3 — İthalat F O B olarak yapılacaktır. 4 — Belirtilen işe ait teknik şar tname ile diğer bilgileri ihtiva eden ihale dosyası Üniver­

sitemiz İdari ve M a l i İşler Dairesi Başkanlığından temin edilebilir. 5 — İhale 12 Ağustos 1987 Çarşamba günü saat 16.45'de Rektörlük binası ikinci ka­

tında yapılacaktır. İsteklilerin yukarıda belirtilen şartlara uygun olarak hazırlayacakları dos­yalarını ihalenin yapılacağı 12 Ağustos 1987 günü saat 15.45'e kadar Satınalma Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabili teslim etmeleri gerekmektedir.

6 — Üniversitemiz ihaleyi yapıp yapmamakta, akreditif açıp açmamakta serbesttir. 7 — Posta ile yapılan müracaat lar kabul edilmez. 10564 / M

Sayfa : 26 RESMÎ G A Z E T E 24 Temmuz 1987 — Sayı : 19527

2 nci Ordu Satınalma Komisyon Başkanlığından :

K.T.B.K.K.lığı ve Malatya Garnizon Birlikleri ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı ya­zılı (îki) kalem yemeklik siyah zeytin kapalı teklif usulü ile hizalarındaki gün ve saatte ihale edilecektir. Evsaf ve şartnamesi mesai saatleri içerisinde Komisyonumuzda ve Ankara , İstan­bul İç Tedarik Bölge Başkanlıklarında görülebilir. İhaleye çıkarılan mallar bir istekliye ihale edileceği gibi, ayrı ayrı isteklilerede ihale edilebilir. İsteklilerin genel şartnamenin 3 ncü mad­desinde belirtilen belgelerle birlikte hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir sa­at öncesine kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır. Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez.

C i n s i

Yemeklik siyah zeytin Yemeklik siyah zeytin

Miktarı

125 Ton 50 Ton

M . Bedeli T L .

118.750.000 47.500.000

G.Tem. T L .

3.563.000 1.425.000

İ h a l e Gün ve Saati

175 Ton 166.250.000 4.988.000

11/8/1987 11/8/1987

10342 / 1-1

10.30 10.30

Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğünden :

1 — Genel Müdür lüğümüz matbaas ında kullanılmak üzere 1 adet ozalit makinası alı­mı işi 18.000.000 T L . tahmini bedel üzerinden kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihaleye çıka­rılmıştır.

2 — ihale D H M l Genel Müdürlüğü binası içinde bulunan Satınalma Komisyonunda 10/8/1987 günü saat 11.00'de yapılacaktır.

3 — Geçici teminatı 540.000 T L . olup, nakit olarak verilmesi halinde Genel Müdürlü­ğümüz Mal i işler Dairesi Başkanlığı veznesine yatırılıp karşılığında makbuz alınacaktır.

4 — Bu işe ait idari ve teknik şar tname D H M t Genel Müdürlüğü ile Ata türk Hava L i ­manında görülebilir.

5 — ihaleye girecek olanlar 1987 yılı Ticaret Odası belgesi, (istekli bir şirket olduğu takdirde ilân tarihinden sonra alınan Ticaret Odası belgesi olması gerekmektedir.) Banka ge­çici teminat mektubu (Limit dahili) veya makbuzu ile birlikte düzenleyecekleri kapalı zarfını ihale saatinden bir saat öncesine kadar Satınalma Komisyonuna vermiş olmaları şarttır.

Belirtilen saatten sonra verilecek zarflar ile postada meydana gelecek gecikmeler ve telg­rafla yapılacak başvurular kabul edilmez.

6 — Genel Müdür lüğümüz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamak­ta veya dilediğine vermekte serbest olup, nedenlerini açıklamak mecburiyetinde değildir.

10558 / 1-1

istanbul Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi Satınalma Komisyonu Başkanlı­ğından :

Hastanemizin 1987 mali yılı ihtiyacı olarak 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile aşağıda belirtilen 2 grup tıbbi malzeme ayrı ayrı ihale edilecektir, ihale yeri Hastane Baştabiblik odasıdır.

işle ilgili şartnameler Hastane Baştabipliğinden temin edilebilir, ihaleye girecek talipli­ler 5. maddedeki şartlara haiz olacaktır, isteklilerin her grup için hazırlayacakları teklifleri ve kanuni belgeleri kapsayan zarfları ihaleden 1 saat önce Komisyon Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. 26. maddede belirtilen teminatlardan birisi 2 Sayılı Sağlık Kurumları Sayman­lık Müdürlüğü veznesine yatırılacaktır.

İlân olunur.

işin Cins ve Miktarı Muh.Bedeli

T L . G.Tem.

T L .

1 - 1 Gr . Atravmatik dikiş malzemeleri.

2 - 2 G r . Hemodinami laboratuvar ında kullanı­lacak malzemeler.

53.155.000 1.594.650

101.580.000 3.047.400

i h a l e Günü ve Saati

12/8/1987 Saat: 10.00 12/8/1987

Saat: 12.00

10560 / 1-1

24 Temmuz 1987 — Sayı : 19527 R E S M Î G A Z E T E Say fa : 27

Tekel Tü tün , Tü tün Mamulleri , Tuz ve A l k o l İşletmeleri Genel Müdürlüğünden :

1 — 36-104-201 ve 301 motorbotlar 27/8/1987 günü saat 15.00'de Genel Müdürlüğü­müz II. İhale Komisyonunca açık ar t ı rma suretiyle satılacaktır.

2 — Geçici teminat : 180.000,— T L . ' d i r .

3 — Şartnamesi Ticaret Daire Başkanlığından 1.000,— T L . karşılığında satın alınabilir.

4 — İstekliler ihale tarihinden itibaren en az üç ay süreli limit dahili geçici teminat mek­tuplarını ve istenilen diğer belgeleri anılan komisyona saat 14.00'e kadar vermiş olacaklardır.

5 — Kuruluşumuz 2886 sayılı Yasa kapsamında değildir. Emniyetli, kârlı ve verimli teklif değerlendirileceğinden pahalı teklif vericiye bir hak sağlamaz.

6 — Postada doğacak gecikmeler kapalı zarf içinde konmayıp açık olarak verilen telg­raf ve teleksle bildirilen teklifler dikkate alınmayacaktır . 10466 / 1-1

Tekel Tü tün , Tü tün Mamulleri , Tuz ve A l k o l İşletmeleri Genel Müdürlüğünden :

1 — Purc kutusu için ithal malı 25 m 3 mahagony türü okima cinsi kereste alımı işi iha­lesi açık eksiltme yöntemiyle Unkapanı 'ndaki Genel Müdürlüğümüz binasında ve II. İhale K o ­misyonunda 11/8/1987 günü saat 10.30'da yapılacaktır.

2 — Bu işe ait şartnameler Ticaret Dairesi Başkanlığından 1.000,— T L . karşılığında satın alınabilir.

3 — Geçici teminat : 812.500,— T L . 4 — İstekliler enaz üç ay süreli limit dahili geçici teminat mektuplarım ve şartnamesin­

de istenilen diğer belgeleri ihale günü saat 10.30'a kadar Komisyona vermiş olacaklardır. 5 — Kuruluşumuz 2886 sayılı Yasa kapsamında değildir. Emniyetli, kârlı ve verimli teklif

değerlendirileceğinden, ucuz^ teklifin dikkate alınmaması veya siparişin kısmen veya tamamen iptali teklif vericiye bir hak sağlamaz.

6 — Postada doğacak gecikmeler ile telgraf ve teleksle yapılacak başvurular geçersizdir, l lânen duyurulur. 10467 / 1-1

Türkiye Gübre Sanayii A . Ş . Genel Müdürlüğünden :

1 — Samsun işletmeleri Müessesesi Müdür lüğümüz ihtiyacı 31 kalem Ebonit kaplama­lı membranlı ventil ve yedekleri kapalı teklif usulüyle temin edilecektir.

2 — İstekliler bu ihaleye ait şartnameleri Ankara 'da Konya Devlet Yolu N o : 70 H i -podrum'daki Genel Müdür lüğümüz Ticaret Dairesi Başkanlığı İç Alım Müdür lüğünden veya istanbul'da Karaköy Rıhtım Cad . Denizciler Sok. N o . 8 Kat. 2 adresindeki Satınalma Mü­dürlüğünden bedelsiz olarak temin edilebilir.

3 — Şartnamelerine uygun olarak hazırlanacak olan teklifler en geç 13/8/1987 tarih Perşeme günü saat 16.00'ya kadar Genel Müdür lüğümüz Haberleşme Müdürlüğünde buluna­cak şekilde postalanmış veya elden verilmiş olacaktır. Zamanından sonra veriien teklifler ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmaz.

4 — Şirketimiz Devlet ihale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta böl­mekte veya dilediğine vermekte tamamen serbesttir. 10675 / 1-1

Sayfa : 28 R E S M Î G A Z E T E 24 Temmuz 1987 — Sayı : 19527

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden :

1 — Üniversitemizce Antalya Kampus alanında yaptırılacak olan 165.600.000,— T L . keşif bedelli 4.968.000,— T L . geçici teminat tutarlı 16 Daireli Lojman İkmal İnşaatı İşi 18/8/1987 Salı günü saat 11.00'de 2886 sayılı Yasanın 35/a maddesi uyarınca kapalı zarf usu­lü ihaleye çıkarılmıştır.

2 — İhale : Antalya Kampus alam içerisinde yer alan Rektörlük Binasında Akdeniz Üni­versitesi İhale Komisyonu Başkanlığında yapılacaktır.

3 — İhale dosyaları; ihale şartnameleri ve diğer evraktan mesai saatleri içinde Rektör­lük binası içindeki üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında bedelsiz olarak görülebilir.

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerden;

4 - 1) Akdeniz Üniversitesi namına ve işin adına 1. maddede belintilen geçici teminatı ,

4 - 2) 1987 yılı vizeli Ticaret Odası Belgesi,

4 - 3) Kanuni konut belgesi,

4 - 4 ) İsteklilerden gerçek ve tüzel kişi olduğunu belirtir belge,

4 - 5) İstekliler bir ortaklık olduğu takdirde, a) İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu T i ­

caret Odasından veya sair resmi bir makamdan ortaklık siciline kayıtlı ve halen faaliyette ol­duğunu gösterir ve bu işin ilk ilân tarihinden sonra alınmış bir belgenin ibrazı,

b) Ortaklığın imza sirküleri veya adına teklifte bulunacak kimselerin bu ortaklığın vekili olduğunu gösterir noterce onaylı vekaletnamenin ibrazı,

4 - 6 ) Akdeniz Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından alacakları yer görme belgesi,

4 - 7 ) ihale şartnamesiyle ek özel şartnamelerde belirtilen işin adına ve usulüne uygun şekilde hazırlayacakları: Ma l i durum bildirisi, yapı araçları bildirisi, teknik eleman bildirisi, taahhüt bildirisi bunları kanı t layın belgeler ile birlikte Bayındırlık ve İskân Bakanlığından al­mış oldukları en az işin keşif bedeli kadar (C) grubundan müteahhitl ik karnesinin aslını ibraz etmek kaydıyla noter tasdikli suretini, Akdeniz Üniversitesi Yapı işleri ve Teknik Daire Baş­kanlığından alacakları eksiltmeye girme belgelerini, teklif mektupları ile birlikte zarfa koyma­ları gerekmektedir.

5 — Akdeniz Üniversitesi Antalya Kampüsünde yaptırılacak olan 16 Daireli Lojman İkmal İnşaatı için istekliler teklif mektuplarını 1. madde de belirtilen günde saat 10.00'a ka­dar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir.

6 — ihaleye girme belgesi alınması için son müracaat tarihi 10/8/1987 günü mesai saa­ti sonudur.

7 — Telgrafla yapılacak ve postada olacak gecikmeler kabul edilmez.

8 — Üniversitemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 10672 / 1-1

D Ü Z E L T M E M . S . B . lığı Erzurum tç Tedarik Bölge Başkanlığı Satınalma K o m . Başkanlığının

14/7/1987 tarih ve 19517 sayılı Resmî Gazete'nin 50. sayfasında yayımlanan ilânlarının Bi r l i ­ği kısmında Mrş . Çak . Hastanesine ait Tavuketi miktarı 17.500 K g . olması gerekirken 9.000 K g . olarak yayımlanmıştır.

Düzeltilerek ilgililere duyurulur. 9935 / 1-1

24 Temmuz 1987 — S a y ı : 19527 RESMÎ G A Z E T E Sayfa: 29

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden :

Üniversitemiz Uygulama ve Araştırma Hastanesinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyu­lan aşağıda cinsi, miktan, tahmini bedeli ve geçici teminat miktarı belirtilen 5 kalem cihaz, 2886 sayılı Devlet thale Kanunu'nun 45. maddesine göre 12 Ağustos 1987 Çarşamba günü hi­zalarında belirtilen saatlerde Rektörlüğümüz Genel Sekreterlik odasında açık eksiltme usulü ile satınalınacakür.

İhale ile ilgili İdari ve Teknik Şartnameler Rektörlüğümüz Satınalma ve Malzeme Şube Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

İhaleye katılacak istekliler, geçici teminatlarını Üniversitemiz Saymanlık Müdürlüğü vez­nesine yatırdıktan sonra (Bankalardan alınacak limit içi süresiz teminat mektuplarıyla, Devlet Tahvilleri ve Hazine Kefaletini haiz tahviller teminat olarak kabul edilir.) alacakları makbuz ve kayıtlı bulundukları Ticaret ve Sanayi Odalarından alacaklan 1987 yılı vizeli oda sicil bel­gesi ile birlikte, aşağıda belirtilen gün ve saatlerde, İhale Komisyonununda hazır bulunmaları veya aynı kanunun 36. ve 37. maddelerine uygun olarak hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale saatine kadar iadeli taahhütlü olarak göndermeleri gerekmektedir.

Postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Tah.Bed (KDV. Dahil) Geç.Tem.

Cinsi Adedi T L . T L . Tarih Saati

Ameliyat Masası 2 28.729.000 861.870 12.8.1987 10.00 Ameliyat Masası 1 15.462.500 463.875 12.8.1987 11.00 Ameliyat Mikroskobu 1 19.880.000 596.400 12.8.1987 13.30 Otomatik Vakumlu Doku Takip Cihazı 1 18.952.000 568.560 12.8.1987 14.30 Suni Teneffüs Chz. 1 29.176.314 875.290 12.8.1987 15.30

10673 / 1-1 1

Ulaştırma Bakanlığı Telsiz Genel Müdürlüğünden :

1 — "Millî Monitör Sistemi Etüd-Proje" işi, 25 Ağustos 1987 tarihinde saat 15.00'de Telsiz Genel Müdürlüğünde (Sümer Sokak No: 10 Kızılay - Ankara) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun ve bu Kanunun bazı maddelerini değiştiren 2990 sayılı Kanun hükümlerine göre pa­zarlık usulü ile ihaleye çıkarılacaktır.

2 — ihale şartnameleri, Telsiz Genel Müdürlüğü Merkez Saymanlığından (Sümer So­kak No: lOKızılay-Ankara) 100.000 T L . karşılığında 31 Temmuz 1987 tarihinden itibaren te­min edilebilir.

3 — İsteklilerin; İdari ve Teknik Şartnamelerle, eklernie uygun tekliflerini, 25 Ağustos 1987 tarihinde saat 14.00'e kadar 1 nci maddede adresi belirtilen Merkez İhale Komisyonuna makbuz mukabilinde teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonraki müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4 — İsteklilerin tekliflerine; şartnamelerle, eklerinde belirtilen belgeleri de eklemeleri şarttır.

5 — İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. 6 — Telgrafla yapılacak müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

10713 / 1-1

Sayfa : 30 R E S M Î G A Z E T E 24 Temmuz 1987 — Sayı : 19527

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdür lüğünden :

Aşağıda ad ve keşif bedelleri gösterilen 1987 mali yılı inşaatların 2886 sayılı Kanunun 35/a maddesine göre kapalı zarf usulü ile ekslitmeye çıkarılmıştır.

1. Keşif îstenilen Son Bedeli Geç.Tem Karne îhale İhale Müracaat

İşin Adı T L . T L . Grubu Tarihi Tarihi Tarihi

İskenderun Sah. Sağ. Hiz . ve L o j . B in . 500.000.000 15.000.000 B 19/8/1987 10.00 4/8/1987 İzmit-Yarımca Sah. Sağ. Hiz . B in . 200.000.000 6.000.000 C 19/8/1987 13.00 4/8/1987 Hakkâri-Esendere Sağ. Den. H i z . ve L o j . B in . 150.000.000 4.500.000 C 19/8/1987 15.00 4/8/1987

Söz konusu işlerin ihalesi belirtilen tarih ve saatte t s tanbul /Karaköy Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü binasında, ihale komisyonunca yapılacaktır.

Anılan inşaatlara ait ihale dosyaları ve şartnameler istekliler tarafından aynı Genel Mü­dürlük binasında mesai saatleri içinde görülebilir.

İhaleye iştirak edebilmek için isteklilerin, a) 1987 yılı tescilli ticaret ve sanayi odası belgesi,

b) İhale şartnamesinde belirtilen, teknik personel, yapı araç ve mali durum bildirim­lerini usulüne uygun olarak düzenlemeleri,

c) Son ik i yılda bitirmiş oldukları , adlarına taahhüde bağlanmış veya bağlanacak ya­pım işlerini gösteren taahhüt bildirimi vermeleri.

d) İmza sirküleri,

e) Yer görme belgesi,

f) Kanuni ikametgahının olması ,

g) Türkiye 'de tebligat için adres göstermesi,

Yukarıda belgeleri dilekçelerine ekliyerek, resmi tatil günleriyle ihale tarihi hariç en geç 8 (Sekiz) gün önce Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne müracaat ederek ihaleye ka­tılma belgesi almaları şarttır.

Telgrafla ihaleye katılma bölgesi talebi kabul edilmez.

İsteklilerin teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat önce komisyon başkanlığınca mak­buz karşılığında vermeleri gerekir.

Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. 10663 / 1-1

İ P T A L İLÂNI

13/7/1987 tarih ve 19516 sayılı Resmî Gazete'nin 39. sayfasında yayımlanan Tuzla P i ­yade Askeri Satınalma Komisyonu Başkanlığına ait ihale ilânlarındaki " c " maddesi iptal edil­miştir.

İlgililere duyurulur. 9921 / 1-1

24 Temmuz 1987 — S a y ı : 19527 RESMÎ G A Z E T E Sayfa : 31

PTT Genel Müdürlüğünden :

1 — Teşekkülümüz ihtiyacı için 3 ayrı renkte toplam 45.000 mt. yazlık elbiselik kumaş Depo teslim şartlı olarak kapalı yazılı teklif almak suretiyle satınalınacaktır.

2 — Bu işe ait şartname Ankara'da Genel Müdürlük Malzeme Dairesi Başkanlığından, İstanbul'da PTT Bölge Baş Müdürlüğü Malzeme Servisinden 5.000,— T L . bedelle temin edi­lebilir.

3 — ihaleye iştirak edecek Firmaların 14/8/1987 günü saat 17.30'a kadar idari şartna­menin 4 ncü maddesinde kayıtlı belgelerle Genel Müdürlük Malzeme Dairesi Başkanlığına mü­racaatları ile uygun görüldüğü takdirde ihaleye iştirak edebilmeleri için verilecek yeterlik belgesini 24/8/1987 günü saat 17.30'a kadar Malzeme Dairesi Başkanlığından almaları gereklidir.

4 — Teklifler engeç 25/8/1987 günü saat 10.00'a kadar Genel Müdürlüğümüz Malze­me Dairesi Başkanlığına verilmiş olacaktır.

10343 / 2-1

Çeşitli ilânlar tiler Bankasından :

Muhatap : Adnan Kaptanoğlu (Halen adresi meçhul) Yükümlülüğünüzde bulunan Hisarcık (Kayseri) içmesuyu inşaatının kesin hakediş ra­

poru yapılmış ve imzanıza hâzır durumda getirilmiştir. Kesin hakediş raporunu 30 gün içinde tetkik ederek imzalamanızı, aksi takdirde kesin

hesabın re'sen tahakkuk etütirileceği hususu ilânen tebliğ olunur. 10559 / 1-1

Petrol işleri Genel Müdürlüğünden :

Türkiye Petrolleri Anonim ortaklığı IV No.lu Çorum petrol bölgesinde Sinop, Samsun illeri sının dahilinde sahip bulunduğu AR/TPO/1863, 1864, 2195, 2372, 2373, 2437, 2438, 2439,2440,2441,2442,2443,2444,2445,2446, 2447 hak sıra numaralı onaltı adet petrol ara­ma ruhsatnamesini 17/7/1987 tarihinde terk etmiştir.

6326 Sayılı Petrol Kanununun 48 ve 49. maddelerinin yukarıda ismi yazılı şirkete tah­mil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolaylı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıktan zarar ve hasara ait tazminatın Petrol Nizamnamesinin 67. maddesi gereğince şirke­tin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilân tarihinden itibaren bir yıl zarfında se-lâhiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeliri ilân olunur. 10670

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı II No.lu Bolu petrol bölgesinde Zonguldak ili sı­nın dahilinde sahip bulunduğu AR/TPO/2164,2165,2166,2167,2168,2169,2170,2365,2366 hak sıra numaralı dokuz adet petrol arama ruhsatnamesini 17/7/1987 tarihinde terk etmiştir.

6326 Sayılı Petrol Kanununun 48 ve 49. maddelerinin yukarıda ismi yazılı şirkete tah­mil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa ma­ruz kaldıktan zarar ve hasara ait tazminatın Petrol Nizamnamesinin 67. maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilân tarihinden itibaren bir yıl zarfın­da selâhiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etme­leri ilân olunur. 10671

D Ü Z E L T M E Edirne Gümrükleri Başmüdürlüğünün 26/6/1987 tarih ve 19499 sayılı Resmî Gazete'-

nin 63. sayfasında yayımlanan ilânlarında "Erhan Işıldak'a tebliğ edilmesi gerekirken adının belirtilmediği anlaşılmıştır.

Düzeltilerek ilgiliye duyurulur. 8915/1-1

Sayfa : 32 RESMÎ G A Z E T E 24 Temmuz 1987 — Sayı : 19527

Başbakanl ık Bas ımevi D ö n e r Sermaye İşletmesi M ü d ü r l ü ğ ü n d e n :

T Ü B İ T A K Yapı Araştırma Enstitüsü'nün yayınlandığı, Bina inşaatları İçin Aktarmasız 1987 İnşaat Birim Fiyat Analizleri (K87) adlı kitap K D V dahil 15.000,— T L . fiyatla Resmî Gazete satış bölümünde satılmaktadır. Posta ile gönderilmez, sadece satış bö lümünden temin edilebilir.

İhtiyaç sahiplerinin bilgilerine sunulur.

Ülkemizde arşiv ve arşivciliğin geçmişteki ve bugünkü durum ve değerini incele­mek üzere derlenen "GELECEĞİN REHBERİ ARŞİV V E ARŞİVCİLİK" adlı eseri Resmî Gazete satış bölümünden II. hamur kâğıda baskısını 1.500,— T L . (KDV dahil), I. hamur kâğıda baskısı 2.000,— T L . (KDV dahil)'ye temin edilebilir.

Posta ile taleplerde 250,— TL.'lık posta ücreti ilâve edilmesi gerekmektedir. istek sahiplerinin bilgilerine sunulur.

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yapı İşleri Müdürlüğü'nce hazırlanan ve İşletme Müdürlüğümüzce baskıları yapılan kitaplardan:

Elektrik Tesisatı 1300,— T L . (KDV dahil)

Yapı Malzemeleri 1.000,— " ( " " ) Havalandırma ve Klima Tesisatı 1.200,— " ( " " ) Kalorifer Tesisatı 1.600,— " ( " " ) Beton ve Laboratuvar Deneyleri 700,— " ( " " ) Soğuk Çatılar 6.000,— " ( " " ) Ahşap Pencereler 6.000,— " ( " " ) Posta Bedeli 900,— T L .

Resmî Gazete Fihristi

Yürütme ve İdare Bölümü : — Sayfa

Bakanlar Kurulu Kararı 87/11878 Arazi Toplulaşürılması Yapılacak Bazı Yerler Hakkında Karar 1

Yönetmelik — Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Döner Sermaye işletmesi

Yönetmeliği 2

Yargı Bölümü : — Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar 3 — Danıştay Onuncu Dairesine Ait Karar 3 — Hânlar 7

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ