MARINHA DO BRASIL COMANDO DO 3º DISTRITO NAVAL HOSPITAL NAVAL DE … · 2017. 1. 18. · junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei de Diretrizes Orçamentárias

MARINHA DO BRASIL

(Anexo II do Edital Concorrência nº 02/2016 – HNNa .................................…............)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MARINHA DO BRASILCOMANDO DO 3º DISTRITO NAVAL

HOSPITAL NAVAL DE NATAL

ANEXO II – MINUTA DO CONTRATO

CONCORRÊNCIA Nº 02/2016

Processo Administrativo n° 63064.003401/2016-62

TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DEELABORAÇÃO DOS PROJETOSEXECUTIVOS DE ARQUITETURA E DEENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DONOVO HOSPITAL NAVAL DE NATAL(HNNA) E A REFORMA DO PRÉDIOEXISTENTE, ONDE FUNCIONA A ATUALADMINISTRAÇÃO/AMBULATÓRIOS, NºXXXXX/2016-XXX-XX, QUE FAZEMENTRE SI O HOSPITAL NAVAL DENATAL, E A EMPRESA.................................

O HOSPITAL NAVAL DE NATAL com sede na Rua Sílvio Pélico s/nº,Alecrim, CEP 59040-150, na cidade de Natal/Estado do Rio Grande do Norte-RN, inscritono CNPJ sob o nº 02.394.502/0064-28, neste ato representado pelo Capitão de Mar eGuerra (Md) WANDERLEY DE CARVALHO MENDES , nomeado pela Portaria nºXXXX, de XXX de XXXXXXX de 20..., publicada no DOU de XXX de XXXXXX de20...., e em conformidade com as atribuições que lhe foram delegadas pelas Portarias nº180/MB/2001, do Comandante da Marinha, e nº XX/Com3ºDN/2016, do Comandante do3º Distrito Naval, doravante denominado CONTRATANTE, e o(a) ......................................inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) na ...................................,em ............................. doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a)Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ................., expedida pela(o) .................., e CPF nº ........................., tendo em vista o que consta no Processo nºXXXXX.XXXXXX/2016-XX e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 dejunho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei de DiretrizesOrçamentárias vigente e do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013, bem como daInstrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 30 de abril de 2008 e suas alterações, resolvemcelebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorrência nº 02/2016, medianteas cláusulas e condições a seguir enunciadas:

Página 1 de 27

MARINHA DO BRASIL


1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada naElaboração dos Projetos Executivos de Arquitetura e de Engenharia para a construção donovo Hospital Naval de Natal (HNNa) e a reforma do prédio existente, onde funciona aatual administração/ambulatórios, conforme especificações e demais elementos técnicosconstantes no Projeto Básico – ANEXO I, parte integrante do Edital deste certame, quaissejam:

1.1.1. PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA:

Readequação do projeto básico de arquitetura inicial para redução da área construída,contendo:

a) Desenhos: planta geral de implantação; plantas das coberturas; cortes (longitudinaise transversais); elevações (frontais, posteriores e laterais); plantas, cortes e elevações deambientes especiais (banheiros, cozinhas, lavatórios, oficinas e lavanderias); detalhes(plantas, cortes, elevações e perspectivas) de elementos da edificação e de seuscomponentes construtivos (portas, janelas, bancadas, grades, forros, beirais, parapeitos,pisos, revestimentos e seus encontros, impermeabilizações e proteções);

b) Textos: memorial descritivo da edificação; memorial descritivo dos elementos daedificação, das instalações prediais (aspectos arquitetônicos), dos componentesconstrutivos e dos materiais de construção.

c) Perspectivas (exteriores – parciais e gerais).

1.1.2. PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA:a) Elementos da edificação e representação prévias dos atributos funcionais, formais e

técnicos de elementos da edificação seguintes (incluindo projetos dos materiais paraconstrução): Fundações; estruturas; coberturas; forros; vedos verticais; revestimentos eacabamentos; impermeabilização; projeto completo de terraplenagem com plantas e cortes;e equipamentos para comunicação visual.

b) Instalações prediais – Determinação e representação prévias dos atributosfuncionais, formais e técnicos de elementos das instalações prediais da edificaçãoseguintes (incluindo projetos dos materiais para construção):

I) Instalações elétricas: Energia; sistema de rede estabilizada de energia, e sistemaIT Médico; Subestação e Geração – grupo motor-gerador (energia auxiliar e deemergência, contemplando geração em ponta); Rede de Cabeamento Estruturado – Dados,Telefonia, Voz e Lógica Wireless; iluminação; sinalização; sonorização; alarmes; proteçãocontra descargas atmosféricas; automação predial; e Antenas Coletivas de TV, FM e AM,TV a Cabo, Sonorização.

II) Instalações mecânicas: Elevadores/monta-cargas (Cálculo da quantidade ecapacidade); bombas de sucção e de recalque de água; coleta e tratamento de lixo; ar

Página 2 de 27

MARINHA DO BRASIL


comprimido/vácuo/oxigênio; climatização (Ar-condicionado, Exaustão e Ventilação) eEnergias Alternativas (Energia Solar, Eólica ou a que melhor se encaixar).

III) Instalações hidráulicas: Captação; reservatórios e tratamento de água,prevendo também o Sistema de Tratamento específico: Água fria, água quente e Vapor;irrigação; Estação de Tratamento de Esgotos: sanitários e industriais; águas servidas, reúsoe aproveitamento de águas pluviais e servidas, captação e escoamento de águas pluviais;gases combustível (GLP) e medicinais; Projeto Executivo prevenção e combate a incêndio;Projeto Executivo de Sistema de Detecção e Alarme de fumaça e Incêndio; Estudo eProjeto de Energias Alternativas (Energia Solar, Eólica, ou a que melhor se encaixar);

IV) Equipamentos para iluminação;V) Projeto de Impermeabilização;VI) Ambiental (Plano de Gerenciamento de Resíduos Serviços de Saúde

(PGRSS); Projeto de desativação e demolição do antigo HNNa; Disposição final deresíduos sólidos – Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS), RITUR, RIV;

VII) Projetos Especiais (Projeto de Proteção Radiológica e Projeto de CâmaraFrigorífica baixa e alta);

VIII) Equipamentos sanitários acessíveis e comum;IX) Segurança (Dispositivos de Segurança Orgânica Patrimonial e Controle de

acessos; Projeto de Supervisão, Comando, CFTV) e Controle de Edificações (Projeto deAutomação Predial);

X) Projeto de Terraplenagem, drenagem, pavimentação e sondagem geotécnica;XI) Coordenação e Compatibilização de projetos (Compatibilização de todos os

projetos realizados; Caderno de Encargos Executivo e Memorial descritivo de todos ossistemas e componentes (incluindo todos os projetos necessários à execução doempreendimento); Especificações técnicas dos materiais; e

XII) Orçamentação (Planilha de quantitativos e preços deverá ser baseada noSINAPI, na ausência deste, com cotação de no mínimo 3 empresas especializadas;Memória de Cálculo dos Quantitativos; Planilha de Composições Unitárias; Cronogramafísico-financeiro e Discriminação de BDI e Leis Sociais) e respectivos ART e/ou RRT.

c) Componentes construtivos – Determinação e representação prévias dos atributosfuncionais, formais e técnicos dos componentes dos elementos e das instalações prediais daedificação (incluindo projetos dos materiais para construção).

d) Materiais para construção – Determinação e representação prévias dos atributosfuncionais, formais e técnicos de materiais de construção.

e) os projetos acima compreendem a nova edificação e a reforma do prédio existente,onde funciona a atual administração/ambulatórios.

f) os projetos a serem apresentados, além de atenderem os requisitos acima listados,deverão ser guarnecidos do caderno de encargos de obras.

1.2. Todos os Projetos supramencionados, dentro das respectivas áreas, deverão estaracompanhados das RRT/ART do Arquiteto/Engenheiro Responsável.

Página 3 de 27

MARINHA DO BRASIL


1.3. A área onde será construído o novo Hospital Naval tem 27.335,00m2 (vinte e setemil trezentos e trinta e cinco metros quadrados), com previsão de área construída deaproximadamente 16.000,00m2 (dezesseis mil metros quadrados) e a reforma de um prédioexistente com 1.182,00m2 (Hum mil cento e oitenta e dois metros quadrados).

1.4. Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital daConcorrência nº 02/2016, com seus Anexos, e a Proposta da CONTRATADA.

1.5. Este Termo de Contrato vincula-se ao Instrumento Convocatório da Concorrência eseus anexos, identificado acima, e à proposta vencedora, independentemente detranscrição.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 540 (quinhentos e quarenta) diascorridos, a contar a partir da data da assinatura, com início na data de .........../......../........ eencerramento em .........../........./..........., podendo tal prazo ser prorrogado nas hipóteseselencadas no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993. O prazo paraVerificação e Recebimento do pedido de prorrogação será de até 30 (trinta) dias corridos.

2.2. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentesà contratação, e em consonância com o previsto no Cronograma Físico-Financeiro),tenham as parcelas integralmente empenhadas até 31 de dezembro de cada ano, para finsde inscrição em restos a pagar, conforme Orientação Normativa AGU n° 39, de13/12/2011.

2.3. A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será precedida dacorrespondente adequação do cronograma físico-financeiro, bem como de justificativa eautorização da autoridade competente para a celebração do ajuste, devendo ser formalizadanos autos do processo administrativo.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO

3.1. O valor total da contratação é de R$ .............................. (…............)

3.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretasdecorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas deadministração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto dacontratação.

3.3. O valor consignado neste Termo de Contrato é fixo e irreajustável.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Página 4 de 27

MARINHA DO BRASIL


4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotaçãoorçamentária própria, prevista no orçamento da União, para os exercícios de 2017 a 2018,constantes no Plano Plurianual da Marinha do Brasil, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade:

Fonte:

Programa de Trabalho:

Elemento de Despesa:

PI:

4.2. As despesas dos exercícios subsequentes correrão à conta das dotações orçamentáriasindicadas em documento próprio.

5. CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

5.1. O pagamento será efetuado pela Contratante em duas etapas:

a) A primeira após a aprovação, pelas Diretorias de Saúde e Obras Civis, ambas daMarinha do Brasil (MB), de cada projeto apresentado, compondo o item 1 do Quadroabaixo, podendo as aprovações ocorrerem em separado e o pagamento também;

b) A segunda parcela ocorrerá com a Certificação de todos os projetos, a serempagos, em uma única parcela, após os respectivos Licenciamentos por Órgãos Federal(Coordenadoria de Vigilância e Saúde), Estaduais (Corpo de Bombeiros Militar (BM) eAgência de Vigilância Sanitária (ANVISA)) e Municipais (Secretaria de Meio Ambiente eUrbanismo (SEMURB) e outras Secretarias Municipais).

c) Conforme ocorra a conclusão de cada etapa prevista dos itens anteriores, noprazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo odetalhamento da execução do objeto e dos materiais empregados, acompanhada dos demaisdocumentos comprobatórios do cumprimento das obrigações da Contratada, observando ospercentuais previstos, de acordo com o Cronograma Financeiro abaixo:

ITEM EVENTO UN QUANT ACUMULADO

1 APROVAÇÃO DOS PROJETOS PELASDIRETORIAS ESPECIALIZADAS DA MB,PODENDO SER PARCELADA A ENTREGADOS PROJETOS.

% 60 --

2 APROVAÇÃO E CERTIFICAÇÃO PELAMB DE TODOS OS PROJETOS, EM UMAÚNICA PARCELA, APÓS OSRESPECTIVOS LICENCIAMENTOS PORÓRGÃOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS, EO ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO.

% 40 100

TOTAL % 100

Página 5 de 27

MARINHA DO BRASIL


5.2. A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias,contado da data final do período de adimplemento da parcela da contratação a que aquelase referir.

5.3. A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela Contratada de acordo com os seguintesprocedimentos:

a) Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no CronogramaFísico-Financeiro, a Contratada apresentará os serviços executados no período,

I) Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando as atividadesprevistas para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executadas emsua totalidade.

II) Se a Contratada vier a adiantar a execução dos serviços, em relação à previsãooriginal constante no Cronograma Físico-Financeiro, poderá apresentar o serviçocorrespondente, ficando a cargo da Contratante aprovar a quitação antecipada do valorrespectivo, desde que não fique constatado atraso na execução dos serviços entendidoscomo críticos.

b) A Contratante terá o prazo de até 100 (cem) dias úteis, por projeto, contados apartir da data da apresentação da etapa dos serviços executados, para aprovar ou rejeitar, notodo ou em parte, os serviços apresentados pela Contratada.

c) Após a aprovação e certificação de todos os projetos, a Contratada emitirá NotaFiscal/Fatura no valor previsto da última parcela do Cronograma Físico-Financeiro.

d) O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, daNota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentosexigidos neste instrumento contratual.

e) O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado à verificação da conformidadeda Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com as atividades efetivamenteexecutadas, bem como às seguintes comprovações, que deverão obrigatoriamenteacompanhá-la:

I) Do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de Garantiado Tempo de Serviço e Previdência Social) e da regularidade trabalhista, correspondentesao mês da última nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados diretamentevinculados à execução contratual, nominalmente identificados, quando não for possível averificação da regularidade dos mesmos no Sistema de Cadastro de Fornecedores –SICAF;

II) Da regularidade fiscal, constatada através de consulta “on-line” ao SICAF, ouna impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicosoficiais ou à documentação mencionada no artigo 29 da Lei n° 8.666, de 1993; e

Página 6 de 27

MARINHA DO BRASIL


III) Do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à últimanota fiscal ou fatura que tenha sido paga pela Administração.

5.4. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidorcompetente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Faturaapresentada em relação às atividades efetivamente prestadas e aos materiais empregados.

5.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes àcontratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como porexemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ouinadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidassaneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação daregularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

5.6. Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta on line ao SICAF e, se necessá-rio, aos sítios oficiais, para verificar a manutenção das condições de habilitação da Contra-tada, devendo o resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

5.6.1. Eventual situação de irregularidade fiscal da contratada não impede o pagamento, seo fornecimento tiver sido prestado e atestado. Tal hipótese ensejará, entretanto, a adoçãodas providências tendentes ao sancionamento da empresa e rescisão contratual.

5.7. Nos termos do artigo 36, § 6°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 02, de 2008,será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada,sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

a) Não produziu os resultados acordados;

b) Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidademínima exigida; e

c) Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução doserviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

5.8. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediantedepósito em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pelaCONTRATADA, ou por outro meio previsto na legislação vigente.

5.9. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordembancária para pagamento.

5.10. A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a serefetuada pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

5.11. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF paraverificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

5.12. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, seráprovidenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize

Página 7 de 27

MARINHA DO BRASIL


sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogadouma vez, por igual período, a critério da contratante.

5.13. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, acontratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidadefiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento aser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir orecebimento de seus créditos.

5.14. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias àrescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada àcontratada a ampla defesa.

5.15. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente,até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situaçãojunto ao SICAF.

5.16. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interessepúblico de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máximaautoridade da contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratadainadimplente no SICAF.

5.17. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislaçãoaplicável, em especial a prevista no artigo 31 da Lei n. 8.212, de 1991.

5.17.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a retençãotributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, opagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documentooficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na Lei Complementar n.123, de 2006.

5.17.2. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observadoo disposto na Lei Complementar nº 116, de 2003, e legislação municipal aplicável.

5.18. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenhaconcorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensaçãofinanceira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplementoda parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

Página 8 de 27

MARINHA DO BRASIL


I = (TX) I = (6/100) / 365I = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

6. CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

6.1. A CONTRATADA prestará garantia no valor de R$ ............... (.......................),correspondente a 5% (cinco por cento) de seu valor total, no prazo de 10 (dez) dias, a partirda data da celebração do contrato, observadas as condições previstas no Edital, sob pena deaplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão contratual.

6.2. A garantia poderá ser prestada nas seguintes modalidades:

a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;

b) Seguro-garantia; ou

c) Fiança bancária.

6.3. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicaçãode multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até omáximo de 2% (dois por cento).

6.4. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover arescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulasconforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666, de 1993.

6.5. Caso o valor global da proposta da Adjudicatária seja inferior a 80% (oitenta porcento) do menor valor a que se referem as alíneas “a” e “b” do § 1º do artigo 48 da Lei n°8.666, de 1993, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional,igual à diferença entre o menor valor calculado com base no citado dispositivo legal e ovalor da correspondente proposta.

6.6. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger umperíodo mínimo de três meses após o término da vigência contratual.

6.7. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuízos diretos causados à Administração decorrente de culpa ou dolo durante aexecução do contrato;

c) Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e

d) Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidaspela contratada, quando couber.

Página 9 de 27

MARINHA DO BRASIL


6.8. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventosindicados no item anterior, mencionados no art. 19, XIX, b da IN SLTI/MPOG 02/2008,observada a legislação que rege a matéria.

6.9. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em contaespecífica na Caixa Econômica Federal, com correção monetária, mediante depósitoidentificado a crédito da Contratante, para os fins específicos a que se destina, sendo orecibo de depósito o único meio hábil de comprovação desta exigência.

6.10. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantiadeverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetrosutilizados quando da contratação.

6.11. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidossob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e decustódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valoreseconômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

6.12. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressarenúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil, e deverá ter validadedurante a vigência do contrato. Esta deverá preencher os requisitos a seguir descriminados:

a) Deve haver referência ao número do contrato;

b) O valor afiançado deve ser igual ao valor expresso no contrato, na data em queprestada, devidamente corrigida;

c) O fiador deve possuir idoneidade – no caso de instituição financeira, enquanto estaestiver ativa, presume-se idônea, haja vista a fiscalização exercida pelo BACEN;

d) Deve haver renúncia expressa pelo emitente da fiança ao benefício de ordemprevisto no art. 827 do Código Civil, assim como à possibilidade de exonerar-se da fiançaprevista no art. 835 da mesma lei substantiva civil;

e) Deve haver cláusula expressa pelo emitente da fiança de renúncia ao disposto doinciso I do art. 838 do Código Civil;

f) Declaração da instituição financeira de que a carta fiança é concedida emconformidade com o disposto no art. 34 da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, nostermos do art. 2º da Resolução CMN nº 2.325, de 1996, do Conselho Monetário Nacional;o subscritor da fiança deve comprovar os poderes para atendimento das exigênciasestipuladas; a fiança deve ser concedida com prazo vinculado à execução contratual;

g) Apresentar documentos que atestem o poder de representação do signatário dacarta fiança;

h) No instrumento da fiança deve constar a eleição do foro da Justiça Federal noEstado do Rio Grande do Norte para a cobrança ou para dirimir questões relativas à carta.

Página 10 de 27

MARINHA DO BRASIL


6.13. No caso da opção pelo seguro-garantia o mesmo será feito mediante entrega dacompetente apólice emitida por entidade em funcionamento no País e em nome doHOSPITAL NAVAL DE NATAL, cobrindo o risco de quebra do contrato, pelo prazo daduração do contrato, devendo a Contratada providenciar sua prorrogação, por toda aduração do contrato, independente de notificação da HOSPITAL NAVAL DE NATAL, sobpena de rescisão contratual.

6.13.1. O seguro-garantia deverá ser apresentado em via original da apólicecompleta, ou seja, com as Especificações Técnicas do Seguro, Condições Gerais e asCondições Especiais da Garantia, impressas em seu verso ou anexas e suas condiçõesgerais, deverão atender aos Anexos I e II da Circular SUSEP nº 232, de 03/06/03, e conteras seguintes condições particulares:

a) Nenhuma alteração no contrato celebrado entre tomador e segurada elide opagamento do seguro, estando, no entanto, limitado este pagamento ao valor máximo daapólice e endossos, se houverem; e

b) O prazo da presente apólice se encerra quando o objeto do contrato principalgarantido for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelosegurado ou devolução da apólice.

6.13.2. Deverão ser apresentados, com o seguro-garantia, os seguintes documentos:

a) Cópia das Condições Contratuais Gerais (Contragarantia) firmadas entre aSeguradora e a Contratada/Tomadora do Seguro;

b) Cópia de comprovante de pagamento do prêmio tarifário total ou parcelado;

c) Cópia de documento comprobatório de aceitação da cobertura de resseguro peloIRB – Instituto de Resseguros do Brasil, quando houver resseguro facultativo; caso nãohaja resseguro de modo facultativo, a seguradora fará constar da apólice que o resseguroocorre de forma automática em função do limite da seguradora.

d) Documentos que atestem o poder de representação do signatário da apólice.

6.14. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantiadeverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.

6.15. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquerobrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 05(cinco) dias úteis, contados da data em que for notificada.

6.16. A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

6.17. Será considerada extinta a garantia:

a) Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento deimportâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração daContratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas ascláusulas do contrato; e

Página 11 de 27

MARINHA DO BRASIL


b) No prazo de 03 (três) meses após o término da vigência do contrato, caso aAdministração não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado, nostermos da comunicação.

6.18. Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obriga-ções a cargo da Contratada, a garantia por ela prestada será liberada ou restituída e, quandoem dinheiro, atualizada monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos à Contratan-te.

6.11. O regime jurídico da garantia é aquele previsto no instrumento convocatório.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

7.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificaçãoda conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentosempregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidospor um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dosarts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993.

7.2. A execução dos serviços ora contratados será objeto de acompanhamento, controle,fiscalização e avaliação por representante da CONTRATANTE, para este fimespecialmente designado, com as atribuições específicas determinadas na Lei n° 8.666, de1993, conforme detalhado no Projeto Básico.

7.2.1. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para oacompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.

7.3. A verificação da adequação da prestação contratada deverá ser realizada com base noscritérios previstos nos documentos técnicos anexos ao instrumento convocatório a que sevincula este contrato, cabendo ao fiscal/comissão de fiscalização, caso julgue necessário:

a ) Adotar instrumentos de controle, para fins de fiscalização, elaborados em basescompreensíveis, tangíveis, objetivamente observáveis e comprováveis, em consonânciacom as exigências contidas neste contrato, que compreendam a mensuração dos seguintesaspectos:

b ) Avaliar os resultados alcançados em relação à Contratada, com a verificação documprimento dos prazos e da qualidade demandada, conforme estabelecido neste contratoe seus anexos;

c ) Avaliar a adequação dos serviços prestados aos planejamentos estabelecidos; d ) Verificar o cumprimento das demais obrigações decorrentes do Contrato. e ) Acompanhar, fiscalizar, conferir, avaliar e dirimir as dúvidas que surgirem no

curso da prestação dos serviços objeto do Contrato, podendo sustar, recusar, mandar fazerou desfazer qualquer serviço ou emissão de análise microbiológica e/ou físico-química quenão esteja de acordo com as exigências contratuais;

f ) Solicitar à Contratada e seus prepostos, ou obter do Com3ºDN e HNNa,tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento dos serviços;

Página 12 de 27

MARINHA DO BRASIL


g ) Ordenar a imediata substituição de empregado da Contratada que dificulte aexecução contratual ou a que a seu exclusivo critério, julgar inconveniente;

h ) Comunicar a Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execuçãodos serviços por meio de formulário específico, ofício ou outro meio eletrônico (inclusivefax ou e-mail), adotando, tempestivamente, todas as providências necessárias ao fielcumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 daLei nº. 8.666, de 1993.

i ) Estabelecer os controles necessários ao acompanhamento, fiscalização eaferição da prestação dos serviços, cabendo à Contratada cumprir as determinações nosprazos estabelecidos pela Contratante;

j ) Solicitar à Contratada, em prazo e periodicidades razoáveis que serão fixados,relatórios necessários ao bom acompanhamento e fiscalização dos serviços, os quaisdeverão estar condizentes com a realidade;

k ) Realizar, sempre que julgar necessário, pesquisas de preços para avaliar ospraticados pela Contratada;

l ) Emitir pareceres em todos os atos relativos à execução do Contrato, emespecial aplicação de sanções e alterações do Contrato;

m ) Verificar se a Contratada está atendendo as exigências estabelecidas emContrato; e

n ) Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pelaContratada.

7.4. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento daprodutividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicarà autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividadeefetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuaisprevistos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

7.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dosserviços deverá ser verificada, juntamente, com o documento da Contratada que contenha arelação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido nos documentos técnicosanexos ao instrumento convocatório a que se vincula este contrato, informando asrespectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma deuso.

7.6. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas,adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais,conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.

7.7. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pelaContratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará aaplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Contrato e na legislaçãovigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87da Lei nº 8.666, de 1993.

Página 13 de 27

MARINHA DO BRASIL


7.8. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, osserviços ora contratados, prestados em desacordo com o presente Edital e seus Anexos ecom o contrato.

7.9. As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da CONTRATANTEencarregado da fiscalização do contrato deverão ser prontamente atendidas pelaCONTRATADA, ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito.

7.10. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade daContratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante deimperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou dequalidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade daContratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666,de 1993.

8. CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

a) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, deacordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

b) Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor oucomissão especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas,indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos,encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

c) Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhasou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a suacorreção, certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;

d) Pagar à Contratada o valor resultante da prestação contratual, conformecronograma físico-financeiro;

e) Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços daContratada, em conformidade com o art. 36, §8º da IN SLTI/MPOG n. 02/2008;

f) Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dosserviços objeto do contrato;

g) Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;

h) Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União paraadoção das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;

i) Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, “as built”, especificaçõestécnicas, orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios deinspeções técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas;

Página 14 de 27

MARINHA DO BRASIL


j) Cumprir fielmente as disposições do Contrato;

k) Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, de qualquer fato queacarrete em interrupção na execução do Contrato;

l) Zelar pelo cumprimento das obrigações da CONTRATADA relativas à observânciadas normas vigentes;

m) Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenharseus serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital, especialmente doProjeto Básico;

n) Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, emcompatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições dehabilitação e qualificação exigidas na licitação;

o) Prover as informações e os esclarecimentos solicitados pela Contratada para a fielexecução do contrato;

p) Permitir acesso dos profissionais da Contratada às suas dependências, caso sejanecessário; e

q) Analisar os projetos e estudos dentro das condições e prazos previstos no contrato.

9. CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. A CONTRATADA obriga-se a:

I. Executar o serviço, com a alocação dos empregados necessários ao perfeitocumprimento das cláusulas contratuais, fornecendo e utilizando os materiais,equipamentos, ferramentas e utensílios de qualidade e quantidade compatíveis com asespecificações contidas nos documentos técnicos anexos ao instrumento convocatório aque se vincula este contrato, bem como na sua proposta;

II. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte,no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios,defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, sem prejuízodas multas contratuais;

III. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, deacordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida noedital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danossofridos;

IV. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços aserem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;

V. Apresentar os empregados devidamente uniformizado e identificados por meiode crachá, quando da execução dos serviços nas dependências da Contratante

Página 15 de 27

MARINHA DO BRASIL


VI. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dosempregados que adentrarão no órgão para a execução das atividades contratadas;

VII. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias,tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfereresponsabilidade à Contratante;

VIII. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregadosalocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatadodescumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nesteinstrumento contratual;

IX. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas daContratante;

X. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo aContratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitardesvio de função;

XI. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer daexecução do serviço;

XII. Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos,exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizaçãodo trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

XIII. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com asobrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nalicitação;

XIV. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência documprimento do contrato;

XV. Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação deserviço para representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisõescompatíveis com os compromissos assumidos;

XVI.Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual oumunicipal, as normas de segurança da Contratante;

XVII. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas daContratante;

XVIII. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos,fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade etecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica,normas e legislação;

Página 16 de 27

MARINHA DO BRASIL


XIX.Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

XX. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou porseus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bemcomo aos documentos relativos à execução do serviço.

XXI.Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não estejasendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança depessoas ou bens de terceiros.

XXII. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, etudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.

XXIII. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU as Anotações e Registros deResponsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nostermos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010)

XXIV. Ceder os direitos patrimoniais relativos aos projetos ou serviços técnicosespecializados, para que a Contratante possa utilizá-lo de acordo com o previsto no ProjetoBásico, conforme artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993;

a) Quando o projeto referir-se a obra imaterial de caráter tecnológico, insuscetível deprivilégio, a cessão dos direitos incluirá o fornecimento de todos os dados, documentos eelementos de informação pertinentes à tecnologia de concepção, desenvolvimento, fixaçãoem suporte físico de qualquer natureza e aplicação da obra;

XXV. Assegurar à CONTRATANTE, nos termos do artigo 19, inciso XVI, daInstrução Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 30 de abril de 2008:

a) O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobreas eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após orecebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à Contratante distribuir,alterar e utilizar os mesmos sem limitações;

b) Os direitos autorais da solução, dos projetos, de suas especificações técnicas, dadocumentação produzida e congêneres, e de os demais produtos gerados na execução docontrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a suautilização sem que exista autorização expressa da Contratante, sob pena de multa, semprejuízo das sanções civis e penais cabíveis.

XXVI. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo aconduzi-las eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações queintegram ou fundamentam o Projeto Básico e este Contrato, no prazo determinado.

XXVII. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislaçãopertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos.

Página 17 de 27

MARINHA DO BRASIL


XXVIII. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com oestabelecido no instrumento contratual e no Projeto Básico, bem como substituir aquelesrealizados com materiais defeituosos ou com vício de produção, pelo prazo de 05 (cinco)anos, contado da data de emissão do Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo seconstatado pelo fiscal da Contratante.

XXIX. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, queformarão um conjunto de documentos técnicos, gráficos e descritivos referentes aossegmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, demodo a considerar todas as possíveis interferências capazes de oferecer impedimento totalou parcial, permanente ou temporário, à execução do empreendimento, de maneira aabrangê-la em seu todo, compreendendo a completa caracterização e entendimento detodas as suas especificações técnicas, para posterior execução e implantação do objetogarantindo a plena compreensão das informações prestadas, bem como sua aplicaçãocorreta nos trabalhos:

a) A elaboração dos projetos executivos deverá partir das orientações constantes doProjeto Básico e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificaçõestécnicas, incorporando as alterações exigidas pelas mútuas interferências entre os diversosprojetos.

XXX. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema deCadastro de Fornecedores – SICAF, a empresa contratada cujos empregados vinculados aoserviço sejam regidos pela CLT deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização docontrato os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2)certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões quecomprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal dodomicílio ou sede do contratado, conforme exigido no instrumento convocatório; 4)Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas– CNDT;

XXXI. Efetuar o detalhamento dos projetos de acordo com as normas técnicasespecíficas;

XXXII. Elaborar e apresentar, nos prazos determinados, os serviços a que se refere oobjeto da presente contratação nas condições do projeto básico e dos Anexos do Edital;

XXXIII. Designar um Gestor Operacional para o contrato;

XXXIV. Designar um Gestor Técnico para o contrato, que deverá ser um profissionalde Arquitetura / Engenharia, devidamente habilitado no CAU ou CREA;

XXXV. Arcar com os gastos referentes à realização das atividades previstas nocontrato, correspondentes a deslocamentos, ART, cópias, treinamentos etc.;

XXXVI.Seguir as diretrizes técnicas do Com3ºDN e do HNNa, aos quais sereportará, bem como as disposições legais, regulamentares e éticas, adotando nas questões

Página 18 de 27

MARINHA DO BRASIL


controvertidas a solução técnica que lhe for recomendada, sem que isso se constituaem restrição à independência de seus profissionais;

XXXVII. Elaborar os materiais técnicos de forma a adequar os custos dosProjetos à disponibilidade orçamentária informada pela Contratante, bem como elaborarestimativas de custos dos insumos utilizados;

XXXVIII. Comunicar por escrito à Contratante, através do Gestor ou fiscal docontrato, a existência de impedimento de ordem técnica, econômica, ética ou legal emserviço que lhe tenha sido encaminhado, devolvendo-o imediatamente e fundamentando ainviabilidade;

XXXIX.Atender a legislação pertinente do ramo de atuação, as normas e Resoluçõesdo CONFEA, as normas de medicina e normas internas da Marinha do Brasil;

XL. Manter a equipe técnica em seus quadros de responsabilidade técnica, conformeinformado pela própria empresa, de acordo com as especialidades;

XLI. Comunicar à Contratante, através do Gestor ou fiscal do contrato, a pretensãode substituição ou inclusão de profissional(is) no Quadro de responsáveis técnicos daempresa e/ou equipe técnica apresentando os documentos que permitam aferir a PontuaçãoTécnica, conforme critérios estabelecidos nos anexos, nos seguintes termos:

a) Para os casos de substituição: alcance ou superação da mesma pontuação técnicaindividual atingida pelo profissional que foi pontuado na licitação; e

b) Para os casos de inclusão de profissionais: alcance da mesma faixa de pontuaçãopor especialidade, de 1(um) a 5(cinco), definida através da média aferida a partir do quadrode pontuação técnico-profissional da licitante, sendo que o valor da média será a soma dapontuação aferida para a especialidade dividida pelo número de itens da especialidade,desprezando-se as casas decimais.

XLII. Fornecer, tempestivamente, à Contratante, quando solicitado, cópias dasART / RRT recolhidas, pareceres, laudos, estudos, vistorias, cronogramas atualizados dosserviços em andamento e relatório dos serviços executados e pendentes;

XLIII. Indicar nas relações de materiais, as marcas dos fabricantes que serãoreferência de qualidade seguidas da expressão “ou equivalente”;

XLIV. Solicitar prévia autorização da Contratante para a especificação de materialde fabricação monopolizada ou técnica de notória especialização;

XLV.Responder, na qualidade de fiel depositário, por toda a documentação que lhefor entregue pela Contratante;

XLVI. Permitir à Contratante, a qualquer momento, a realização de auditoria eacompanhamento dos serviços nas instalações da CONTRATADA, sem que isso incorraem isenção de responsabilidade à CONTRATADA;

XLVII. Responder por todo e qualquer dano que causar à Contratante ou a terceiros,ainda que culposo, praticado por seus prepostos, empregados ou mandatários, mesmo noscasos que envolvam eventuais decisões judiciais, assegurando ao Com3ºDN e HNNa o

Página 19 de 27

MARINHA DO BRASIL


exercício do direito de regresso e eximindo-a de qualquer solidariedade ouresponsabilidade;

XLVIII. A ausência de fiscalização da Contratante não eximirá a CONTRATADAdas responsabilidades previstas neste contrato;

XLIX. Responsabilizar-se pelas infrações ou demandas civis decorrentes do usonão autorizado de marcas, processos, tecnologias ou soluções protegidas por direitoautoral, salvo quando originadas por documento fornecido pela Contratante;

L. Autorizar o desconto do valor correspondente aos referidos danos, diretamentedas faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos ou da garantia contratual,independentemente de qualquer procedimento judicial;

LI. Fornecer crachá a seus empregados para acesso ao imóvel, objeto do presentecontrato;

LII. A execução dos serviços deverá ser realizada com a adoção de todas as medidasrelativas à proteção dos trabalhadores e de pessoas ligadas às atividades da Contratada;

LIII. Manter durante toda a vigência do contrato a garantia integralizada, reforçando-a ou reconstituindo-a quando se fizer necessário;

LIV. Não manter negócios com empresas contratadas pela Contratante para execuçãode obras e prestação de serviço de manutenção, durante o prazo do presente contrato;

LV. Não utilizar a marca da Contratante em quaisquer atividades de divulgaçãoprofissional, por exemplo, em cartões de visita, anúncios e impressos;

LVI. Não se pronunciar em nome da Contratante a órgãos da imprensa, sobrequaisquer assuntos relativos às atividades da mesma;

LVII. Não utilizar, nem divulgar ou reproduzir os normativos, documentos ematerial encaminhados pela Contratante fora dos serviços contratados;

LVIII. Responder por todos os encargos sociais, salariais, impostos e demaisencargos inerentes à execução dos serviços contratados;

LIX. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciários, fiscais e comerciaisresultantes da execução do contrato.

LX. Responder pelo pagamento dos salários devidos aos empregados e encargostrabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho eoutras obrigações inerentes à execução dos serviços ora contratados.

LXI. Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre asua atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazosdeterminados por lei.

LXII. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, asobrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada,exceto nas condições autorizadas no Projeto Básico ou neste contrato;

Página 20 de 27

MARINHA DO BRASIL


LXIII. Manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condiçõesque ensejaram a sua habilitação e qualificação no certame licitatório;

LXIV. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja famili-ar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgãocontratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, que dispõe sobre a ve-dação do nepotismo no âmbito da administração pública federal.

9.2. Caso haja necessidade de um novo licenciamento (ambiental/instalação e emissão denovo alvará), além de outras licenças que se fizerem necessárias ao empreendimento, estasserão custeadas e de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

9.3. Serão de exclusiva responsabilidade da contratada, eventuais erros/equívocos nodimensionamento da proposta.

9.4. Em se tratando de atividades que envolvam serviços de natureza intelectual, após aassinatura do contrato, a contratada deverá participar de reunião inicial, devidamenteregistrada em Ata, para dar início à execução do serviço, com o esclarecimento dasobrigações contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsáveis pela elaboraçãodo Projeto Básico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativodo contrato, os técnicos da área requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das áreasque executarão os serviços contratados.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO

10.1. É permitida a subcontratação parcial do objeto no limite máximo de 40% (quarentapor cento) do valor total do contrato, desde que a subcontratada possua todas as condiçõesde habilitação previstas no edital.

10.2. As microempresas e/ou empresas de pequeno porte a serem subcontratadas serãoindicadas e qualificadas pela licitante melhor classificada, juntamente, com a descrição dosbens a serem por elas fornecidos e seus respectivos valores;

10.3. São obrigações adicionais da contratada, em razão da subcontratação:

a) apresentar a documentação de regularidade fiscal das microempresas e empresasde pequeno porte subcontratadas, sob pena de rescisão, aplicando-se o prazo pararegularização previsto no § 1º do art. 4º do Decreto nº 8.538, de 2015;

b) substituir a subcontratada, no prazo máximo de trinta dias, na hipótese de extinçãoda subcontratação, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execuçãototal, notificando o órgão ou entidade contratante, sob pena de rescisão, sem prejuízo dassanções cabíveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituição, hipótese em que ficaráresponsável pela execução da parcela originalmente subcontratada;

10.4. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral daContratada pela perfeita execução contratual, bem como pela padronização, pela

Página 21 de 27

MARINHA DO BRASIL


compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratação,cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bemcomo responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigaçõescontratuais correspondentes ao objeto da subcontratação; e

10.5. Não será aplicável a subcontratação quando a licitante for qualificada comomicroempresa ou empresa de pequeno porte.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕESADMINISTRATIVAS

11.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 a Contratada queinexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência dacontratação; ensejar o retardamento da execução do objeto; fraudar na execução docontrato; comportar-se de modo inidôneo; cometer fraude fiscal; ou não mantiver aproposta;

11.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações acima discriminadas ficará sujeita,sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a) Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízossignificativos para a Contratante;

b) Multa moratória de até 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre ovalor da parcela inadimplida, até o limite de 5 (cinco) dias;

c) Em se tratando de inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia(seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), aplicar-se-á multa de 0,07% (setecentésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2%(dois por cento), de modo que o atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará aAdministração contratante a promover a rescisão do contrato;

d) As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradasindependentes entre si.

e) Multa compensatória de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato,no caso de inexecução total do objeto;

f) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual dosubitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

g) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidadeadministrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazode até dois anos;

h) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a

Página 22 de 27

MARINHA DO BRASIL


reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedidasempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados e após decorridoo prazo da penalidade de suspensão do subitem anterior;

11.3. A aplicação de multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente oContrato e aplique as outras sanções cabíveis.

11.4. A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após devidamenteconvocada, dentro do prazo estabelecido pela Administração, equivale à inexecução totaldo contrato, sujeitando-a às penalidades acima estabelecidas.

11.5. A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa.

11.6. Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, aContratada que:

a) Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscalno recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; e

c) demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtudede atos ilícitos praticados.

11.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processoadministrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se oprocedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de1999.

11.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração agravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado àAdministração, observado o princípio da proporcionalidade.

11.9. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valoresa serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda,quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

11.10. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30(trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridadecompetente.

11.11. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

11.12. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladasou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO E DASALTERAÇÕES

Página 23 de 27

MARINHA DO BRASIL


12.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº8.666, de 1993.

12.2. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referêncianão poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos quemodifiquem a planilha orçamentária.

12.3. O contrato será realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada porpreço global.

12.4. A assinatura do presente Contrato implica a concordância da Contratada com aadequação de todos os projetos anexos ao instrumento convocatório a que se vincula esteajuste, a qual aquiesce que eventuais alegações de falhas ou omissões em qualquer daspeças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares dosprojetos não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futurocontrato, nos termos do art. 13, II do Decreto n. 7.983/2013.

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO

13.1. Nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666, de 1993, a Contratada ficará obrigada aaceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizeremnecessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado docontrato.

13.1.1. O conjunto de acréscimos e o conjunto de supressões serão calculados sobreo valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente esem nenhum tipo de compensação entre eles, os limites de alteração acima estabelecidos.

13.1.2. As alterações contratuais decorrentes de alegação de falhas ou omissões emqualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicospreliminares do projeto não poderão ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) dovalor total do contrato, computando-se esse percentual para verificação dos limites do art.65, § 1°, da Lei n° 8.666, de 1993 (artigo 102, § 6°, III, da LDO 2013).

13.1.3. A formação do preço dos aditivos contratuais contará com orçamentoespecífico detalhado em planilhas elaboradas pelo órgão, não podendo ser reduzida adiferença percentual entre o valor global estimado na fase interna da licitação e o valorglobal contratado, mantidos os limites do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666, de 1993 (artigo102, § 6°, IV, da LDO 2013 combinado com o art. 14 do Decreto 7.983, de 2013).

13.2. Somente em condições especiais, devidamente justificadas em relatório técnicocircunstanciado, elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo órgão gestor dosrecursos ou seu mandatário, poderão os custos das etapas do cronograma físico-financeiroexceder o limite de proporcionalidade acima fixado, sem prejuízo da avaliação dos órgãosde controle interno e externo (artigo 102, § 6°, VI, da LDO 2013 e art. 8º, parágrafo único,do Decreto 7.983, de 2013).

Página 24 de 27

MARINHA DO BRASIL


14. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS VEDAÇÕES

14.1. É vedado à CONTRATADA:

a) Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; e

b) Interromper a execução dos serviços/atividades sob alegação de inadimplementopor parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

15. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO

15.1. Quando os serviços contratados forem concluídos, caberá à Contratada apresentarcomunicação escrita informando o fato à fiscalização da Contratante, a qual competirá, noprazo de até 100 (cem) dias, por projeto, a verificação dos serviços executados.

15.2. A Contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, pormeio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregadospelo serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar erelacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários.

15.2.1. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, alterar ou substituir,às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos,incorreções ou inadequações nos projetos, bem como, a arcar com as custas dos ART /RRT que se fizerem necessários.

16. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA RESCISÃO

16.1 O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, semprejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

16.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se àCONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

16.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisãoadministrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

16.4. O termo de rescisão, sempre que possível, deverá indicar:

a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos emrelação ao cronograma físico-financeiro, atualizado;

b) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; e

c) Indenizações e multas.

17. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS

Página 25 de 27

MARINHA DO BRASIL


17.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administração Pública poderámotivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, comoforma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

18. CLÁUSULA VIGÉSIMA – DOS CASOS OMISSOS

18.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serãodecididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990– Código de Defesa do Consumidor, no Decreto nº 3.722, de 2001, na Lei Complementarnº 123, de 2006, na Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 30 de abril de 2008, e naLei nº 8.666, de 1993, bem como nos demais regulamentos e normas administrativasfederais, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suastranscrições.

19. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO

19.1. Incumbirá à Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, noDiário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO FORO

20.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo deContrato será o da Seção Judiciária de Natal-RN – Justiça Federal, com exclusão dequalquer outra, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas dopresente Contrato.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas(duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado peloscontraentes.

..........................................., .......... de.......................................... de 20...

Responsável legal da CONTRATANTE Responsável legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome:

CPF n°:

Identidade n°:

Nome:

CPF n°:

Identidade n°:

Página 26 de 27

MARINHA DO BRASIL


Página 27 de 27

Documents

MARINHA DO BRASIL COMANDO DO 3º DISTRITO NAVAL HOSPITAL NAVAL DE … · 2017. 1. 18. · junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei de Diretrizes Orçamentárias