MEMORIA DESCRIPTIVA207.249.17.176/Transparencia/IF_CPSADDocs2016/Anexos-CPS-DGIF-… · MEMORIA DESCRIPTIVA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS DE GRANITO EN ESCALONES ... De acuerdo con los

1 de 7

MEMORIA DESCRIPTIVASUSTITUCIÓN DE ACABADOS DE GRANITO EN ESCALONESDEL ACCESO PRINCIPAL DEL EDIFICIO SEDE EN LA CIUDAD

DE MÉXICO

Propietario:Poder Judicial de la Federación(Suprema Corte de Justicia de la Nación)

Ubicación: José María Pino Suárez No. 2, Colonia Centro,C.P. 06060, Delegación Cuauhtémoc,Ciudad de México

Régimen de Propiedad: Federal

2 de 7

ANÁLISIS URBANO

AntecedentesEl edificio Sede de la Suprema corte de Justicia de la Nación, se localiza dentro delperímetro “A” de la zona de monumentos del centro histórico de la ciudad de México. Enbreve reseña mencionamos la declaratoria que se dio para delimitar la zona del actualCentro Histórico.“El día 11 de abril de 1980, en el decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de laFederación, se declaró una zona de monumentos históricos denominada "Centro Históricode la Ciudad de México", en la Ciudad de México, Distrito Federal. Comprende un área de9.1 kilómetros cuadrados, formada por 668 manzanas donde se ubican edificios civiles yreligiosos construidos entre los siglos XVI y XX”

Localización:

Estado: Distrito FederalMunicipio o Delegación: CuauhtemocLocalidad: Centro HistóricoColonia o Barrio: CentroCalle y Número: Pino Suárez n° 2Código Postal: 06060

3 de 7

Traza Urbana

La zona comprendida por los perímetros "A" y "B", queda incorporada al régimen previstopor la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y asu Reglamento, que prevén que es de utilidad pública la protección de las zonas ymonumentos históricos y la investigación, conservación, restauración y recuperación delos monumentos que integran el patrimonio cultural de la Nación.

Plano de la zona de monumentos del "Centro Histórico de la Ciudad de México"

4 de 7

PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO CENTRO HISTÓRICO

Plano de Zonificación y Normas de Ordenación,de la Secretaría de desarrollo Urbano y Vivienda

Dentro del programa parcial de desarrollo urbano del centro histórico, se observa que elespacio que ocupa el edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos señalaque el uso de suelo es de Equipamiento, y esto indica que solo se podrá utilizar paraespacios de orden publico: como, centros de salud, educativos, culturales, de culto, deasistencia social y deportivos, galerías, mercados y hospitales, quedando prohibido lautilización de este tipo de espacios, para comercios, habitación, servicios, industria oinfraestructura.

5 de 7

Descripción del edificio

El 23 de febrero de 1936, en sencilla ceremonia, el general de División Lázaro Cárdenas,a la sazón presidente de la República Mexicana, colocó la primera piedra del edificio dela Suprema Corte de Justicia, construido sobre los terrenos de la Plaza del Volador. Laplanta del edificio tiene forma rectangular, con superficie total de 7,828.08 metroscuadrados. La magna obra fue sometida a concurso. El proyecto ganador fue labor delarquitecto Antonio Muñoz García, y su costo de cinco millones quinientos mil pesos.La construcción fue realizada en su totalidad durante el sexenio del general Cárdenassiendo presidente del alto Tribunal el Ministro Daniel V. Valencia, a quien debereconocérsele el empeño en las gestiones para conseguir el financiamiento de la obra. El2 de junio de 1941, el general de División Manuel Ávila Camacho, entonces presidente delos Estados Unidos Mexicanos, inauguró, solemnemente, la sede de la Suprema Corte deJusticia. El Ministro Salvador Urbina, fungía como presidente del alto Cuerpo Colegiado

Edificio de la suprema corte de justicia de la naciónFoto: Hugo Brehme 1950

De acuerdo con los prestigiados conocedores de la arquitectura mexicanacontemporánea, el edificio corresponde a una etapa de transición, que a pesar de la gransencillez de formas geométricas que presentan tanto los imafrontes exteriores, cuantolas fachadas interiores del inmueble, ofrecen reminiscencias tradicionales en los detallesde su exornación pétrea que enriquecen considerablemente el conjunto. Se pretendeexplicar que el autor de la severa composición, trató de identificarla con el carácter delalto Tribunal, máximo intérprete de nuestra Constitución.La estructura del edificio es de acero y concreto armado; el recubrimiento e interior derecinto y cantera.Está conformado por patios interiores, dos principales y dos secundarios, delimitados losprimeros corredores abiertos, circundados por enormes arcos de medio punto. Lacirculación horizontal se hace a través de amplios pasillos, que en cada planta recorren eledificio de norte a sur y de oriente a poniente; la circulación vertical se desarrolla pormedio de majestuosas escaleras ubicadas en los cuatro ángulos del edificio.

6 de 7

La fachada secundaria presenta en la planta baja una galería de nueve arcos de mediopunto y en el último nivel un balcón ceremonial, de menor relevancia que el de lapresidencia; en su centro se aprecia, fundido en bronce, el Escudo Nacional con laleyenda: “Tribunales Federales”.La fachada principal está dividida en cuatro secciones horizontales perfectamentedefinidas en la que se aprecian numerosos vanos.En la parte central se distingue la escalera de acceso al edificio, enmarcada por unpórtico con dintel de platabanda sobresaliente y sobre éste, un balcón ceremonialprotegido con balaustrada que ostenta el escudo Nacional y la leyenda: “Suprema Cortede Justicia”.

Edificio de la Suprema Corte de Justicia de la NaciónAcceso principal

La entrada está franqueada por una enorme puerta de bronce pulido cuyo peso es de trestoneladas y media; en ella se aprecian cuatro fajas simétricas con figuras de alto relieveque aluden a cuatro etapas trascendentales de la historia de México: La Evangelizacióndurante el siglo XVI; La República Federalista (1824); La reforma; y México Moderno eInstitucional.El estilo artístico de esta sobria y elegante puerta, obra del escultor Ernesto Tamariz,corresponde al Art Deco. Balcón y pórtico quedan enmarcados por un gran alfiz Mudéjar.

7 de 7

PROPUESTA DE SUSTITUCIÓN DE ACABADOS DE GRANITO EN ESCALERA DELACCESO PRINCIPAL DEL EDIFICIO SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Sustitución de todos los acabados de escalera en área de acceso principal del EdificioSede de la S.C.J.N, compuesta de 10 escalones de concreto armado de 3.35 m hasta10.83 m de largo, con huellas de 45 cm hasta 50 cm de ancho y peraltes de 17 cmpromedio y con nivel de inicio de nivel de banqueta hasta 1.70 m de altura, cubiertos deplacas de granito en malas condiciones, según se indica en plano, a base de placas degranito nuevo de 1.5 a 2.0 cm de espesor, tipo ala de mosca en color igual al existente(gris sardo) en los pisos del edificio, con el mismo despiece y forma de la nariz delescalón, según se indica en plano, el trabajo considera la liberación de las placas degranito en mal estado sin recuperación, a base de cincel, buriles y maseta, sin dañar lapiezas de concreto y cantera de las áreas adyacentes, quedando la superficie de losescalones limpia de residuos y dejando una superficie de forma uniforme para recibir lasplacas de granito nuevas, la cual deberá de quedar completamente limpia, las placas degranito será con del tipo y color de las piezas de granito existentes, dando la mismapendiente para conducir el escurrimiento de agua pluvial; la colocación, nivelación yasentado de la piezas nuevas de granito sobre los escalones , será con mortero húmedode cemento arena en proporción 1:4, incluye: todo tipo de elementos de fijaciónnecesarios, para su correcta colocación y sujeción en caso de ser necesarios (alambresde latón o acero inoxidable etc.), se deberá de considerar todo tipo de reparacionesproducto de los trabajos realizados, todo tipo de resanes, rejunteos, reposiciones deelementos adyacentes dañados producto de los trabajos de restitución de placas degranito y de cualquier elemento constructivo y/o de instalaciones.

UBICACIÓN: PINO SUÁREZ No. 2, COL. CENTRO, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICOFECHA: FEBRERO 2016

CLAVE C O N C E P T O UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE

LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES RIGEN SOBRE EL CÁTALOGO

ACA.01 PZA 1.00

Con un desarrollo total de 75 ML.

NOTA 1:Todas las medidas deberán ser verificadas y a su vez ajustadasen obra.

NOTA 2: Se deberá de considerar en todos los trabajos todo el equipo yherramientas, que así se requieran y que no estén considerados dentrodel proyecto y cuyo costo no deberá impactar en el precio contratado.

Sustitución de todos los acabados de granito en escalones del accesoprincipal del Edificio Sede de la S.C.J.N., con huellas de 45 cm hasta 50cm de ancho y peraltes de 17 cm promedio, respecto al nivel debanqueta, según se indica en plano ARQ-01. La sustitución del acabadoserá a base de placas de granito nuevo de 2.0 cm de espesoraproximadamente, con diseño, despiece y forma de la nariz ycontrahuella con moldura igual a los acabados existentes según seindica en plano ARQ-01, en color Gris Sardo igual al tono actual de losescalones, el trabajo considera la liberación sin recuperación de todaslas placas de granito en mal estado por medios manuales a base decincel y maceta, sin dañar el escalón de concreto, elementos de canteraexistentes y áreas adyacentes, dando la misma pendiente para conducirel escurrimiento de agua pluvial; previo a la colocación, nivelación yasentado de la piezas nuevas de granito sobre los escalones, sehumectara la superficie existente que forja el escalón con agua,posteriormente se aplicará una lechada de cemento-agua sobre lasuperficie, en seguida aplicará mortero húmedo de cemento-arena enproporción 1:4, asentando la pieza nueva hasta lograr que el nivel ypaños aledaños correspondan, posteriormente se retira la pieza degranito colocada y se aplica nuevamente lechada de cemento-aguasobre el mortero previo a la fijación de la pieza con el mortero húmedose aplicara una capa de adhesivo Blanco Ecológico marca Crest en laparte posterior de la pieza de granito para mayor adherencia y enseguidaproceder a colocar la misma pieza de granito, incluye: aplicación de unacapa de adhesivo AD-PASTA marca Duro Rock para la parte posteriorde la nariz y moldura del escalón para mayor adherencia, trazos,presentación, alineación, plomeo, nivelación, mano de obraespecializada, delimitaciones del área de trabajo, equipo de seguridad(ropa, lentes, etc.) y todo elemento necesario para la protección delpersonal, acarreos horizontales y verticales, elevaciones de materialesdentro y fuera de la obra, mano de obra, herramienta, equipo, tápiales, ytodo lo necesario para su correcta elaboración y limpieza del área detrabajo en general (pisos, muros, etc.) y todo lo necesario para sucorrecta elaboración.

SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓNOFICIALÍA MAYOR

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

DIRECCIÓN DE PROYECTOS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

OBRA: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS DE GRANITO EN ESCALONES DEL ACCESO PRINCIPAL DEL EDIFICIO SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO

1


DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICASUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA


ESPECIFICACIONES PARTICULARES

OBRA: SUSTITUCIÓN DE ACABADOS DE GRANITO EN ESCALONES DEL ACCESO PRINCIPALDEL EDIFICIO SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO

UBICACIÓN: PINO SUÁREZ No. 2, COL. CENTRO, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICOFEBRERO 2016

CLAVE CONCEPTO

1


ACA-01 Sustitución de todos los acabados de granito en escalones del acceso principal del Edificio Sedede la S.C.J.N., que se encuentran en malas condiciones, el escalón inicial es de 10.83 m de largoy el final de 3.40 m de largo aproximado, con huellas de 45 cm hasta 50 cm de ancho y peraltes de17 cm promedio, con una altura total de las escaleras hasta de 1.70 m, respecto al nivel debanqueta, según se indica en plano ARQ-01. La sustitución del acabado será a base de placas degranito nuevo de 2.0 cm de espesor aproximadamente, con diseño, despiece y forma de la nariz ycontrahuella con moldura igual a los acabados existentes, según se indica en plano ARQ-01, encolor Gris Sardo igual al tono actual de los escalones, previa a la autorización por parte de lasupervisión de una muestra presentada del acabado propuesto, el trabajo considera la liberaciónsin recuperación de todas las placas de granito existentes por medios manuales a base de cincel ymaceta, sin dañar el escalón de concreto, elementos de cantera existentes y áreas adyacentes,debiendo quedar la superficie de los escalones de concreto limpia de residuos y dejando unasuperficie de forma uniforme para recibir las placas de granito nuevas, las placas de granito serácon del tipo y color de las piezas de granito existentes, dando la misma pendiente para conducir elescurrimiento de agua pluvial; previo a la colocación, nivelación y asentado de la piezas nuevas degranito sobre los escalones, se humectara la superficie existente que forja el escalón con agua,posteriormente se aplicará una lechada de cemento-agua sobre la superficie, en seguida aplicarámortero húmedo de cemento-arena en proporción 1:4, asentando la pieza nueva hasta lograr queel nivel y paños aledaños correspondan, posteriormente se retira la pieza de granito colocada pararevisión y corrección del asentamiento del mortero y se aplica nuevamente lechada de cemento-agua sobre el mortero, previo a la fijación de la pieza con el mortero húmedo se aplicara una capade adhesivo Blanco Ecológico marca Crest en la parte posterior de la pieza de granito para mayoradherencia y enseguida proceder a colocar la misma pieza de granito, incluye: aplicación de unacapa de adhesivo AD-PASTA marca Duro Rock para la parte posterior de la nariz y moldura delescalón para mayor adherencia, la aplicación de los adhesivos será según las recomendacionesdel proveedor, todo tipo de elementos de fijación necesarios, para la correcta colocación y fijaciónen caso de ser necesarios (alambres de latón o acero inoxidable etc.), se deberá de considerartodo tipo de reparaciones producto de los trabajos realizados, todo tipo de resanes con morterocemento-arena en proporción 1:4, reposiciones de elementos adyacentes dañados, producto delos trabajos de sustitución de placas de granito y de cualquier elemento constructivo y/o deinstalaciones, todos los despieces iguales a los existentes, limpieza y abrillantado de todas laspiezas de granito que componen los escalones, desperdicios, trazos, presentación, alineación,plomeo, nivelación, mano de obra especializada, delimitaciones del área de trabajo, equipo deseguridad (ropa, lentes, etc.) y todo elemento necesario para la protección del personal, acarreoshorizontales y verticales, elevaciones de materiales dentro y fuera de la obra, mano de obra,herramienta, equipo, tápiales, y todo lo necesario para su correcta elaboración y limpieza del áreade trabajo en general (pisos, muros, etc.), considerando en todo momento protecciones a lasinstalaciones, acabados y todo elemento aledaño existentes, etc., todo tipo de juntas entre laspiezas colocadas y los elementos aledaños a base de mortero de cemento arena en proporción1:4 y todo lo necesario para su correcta elaboración.






UBICACIÓN: PINO SUÁREZ No. 2, COL. CENTRO, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICOFEBRERO 2016

CLAVE CONCEPTO

2

Nota: estas especificaciones estarán complementadas con especificaciones generalesanexas.De existir alguna duda entre planos y documentos (catálogo de conceptos, especificacionesparticulares, especificaciones generales, etc.) La contratista deberá solicitar la aclaración ante lasupervisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de no ser así, la contratista tendrá querealizar las correcciones que sean necesarias (sin que esto represente un costo adicional para laS.C.J.N., así como tampoco retraso en la obra.





UBICACIÓN: EDIFICIO SEDE, PINO SUÁREZ No. 2, COL. CENTRO, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO

FEBRERO 2016

1

ESPECIFICACIONES GENERALES

Se deberá de verificar todas y cada una de las dimensiones de los escalonesexistentes y sus acabados nuevos en todas las áreas de la escalera y en su casoajustarse en obra.

Previo a los trabajos de la colocación de los acabados de granito la empresadeberá de presentar una muestra para su autorización.

De existir una contradicción entre planos, catalogo y especificacionesparticulares, la contratista deberá solicitar la aclaración ante la supervisión de lasuprema corte de justicia de la nación, ya que de no ser así la contratista tendráque acatarse a las correcciones que sean necesarias (sin que esto represente uncosto adicional a la suprema corte de justicia de la nación, así como tampoco, elretraso en la obra de acuerdo a tiempo estimado para la ejecución de lostrabajos.

En todos los trabajos se deberá considerar, equipos, acarreos verticales yhorizontales, las medidas y equipos de protección y seguridad que se requieran ytodo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos indicados en elproyecto y por la supervisión.

Los materiales a emplear deberán ser los solicitados en las especificacionesparticulares y solo podrán ser sustituidos en caso de que hayan sidodescontinuados, previa autorización de la supervisión.

Las dimensiones y cantidades establecidas en el catálogo de conceptos yespecificaciones particulares, deberán verificarse al ejecutar los trabajos y serautorizadas por el supervisor.

Los trabajos deberán incluir limpieza general en todas las áreas en que seráncolocados los acabados de los escalones en todo momento

Las áreas donde se desarrollaran los trabajos, se verificaran antes y durante elproceso de obra, y se realizaran los ajustes pertinentes, para la correctaejecución de los trabajos.






FEBRERO 2016

2

En todos los trabajos se considera lo necesario para mantener en formaconstante una limpieza permanente del área de trabajo, en la cual la supervisiónindicara a la contratista el área designada para el depósito temporal demateriales.

La contratista deberá considerar en el presupuesto los elementos para protegerlas áreas aledañas, como acabados de cantera en piso y muros, portón metálicoy todo aquel elemento que pudieran afectarse durante el proceso de los trabajos.

Se deberá de considerar en todos los trabajos el equipo y herramientas, que asíse requieran y que no estén considerados dentro del proyecto y cuyo costo nodeberá impactar en el precio contratado

En todos los trabajos a desarrollar se establece el retiro de material de desechoproducto de los trabajos de sustitución de acabados de escalones y seconsiderara el acarreo a la zona de desperdicios indicada por la supervisión parasu posterior retiro.

Al momento de realizar los trabajos de retiro de acabados a sustituir en losescalones, se deberá realizar con la debida precaución para evitar cualquier tipode afectación o maltrato al forjado de los escalones existentes.

La limpieza general de la obra y las reparaciones que se requieran, en las áreasde trabajo y áreas adyacentes, durante el proceso de la obra, deberáconsiderarse por el contratista como parte de los costos indirectos de susprecios.

La supervisión y personal de la empresa, se manejará en el área de trabajo, asícomo en los interiores del Edificio Sede, con ropa distintiva (en color y logotipode la empresa), con doble identificación; el gafete de visitantes y el de laempresa con sus datos personales claramente legibles, asimismo se programaradiariamente las actividades a realizar con la supervisión de la Dirección Generalde Infraestructura Física, para tener registro diario del desarrollo de los trabajosen el área.

El personal de la empresa deberá mostrar un comportamiento moral yrespetuosos dentro de las instalaciones de la S.C.J.N. y solicitar a la supervisiónun espacio en el cual puedan realizar los cambios de vestuario para que estos nosean realizados en espacios abiertos.






FEBRERO 2016

3

Ante cualquier daño causado por personal de la empresa ya sea por descuido,accidente o falta de protección a las áreas aledañas o instalaciones, esta deberáde realizar la reparación correspondiente y/o la reposición plena, cubriendo elpago de los gastos generados por su cuenta, y sin cargo alguno para la S.C.J.N.,y la supervisión recibirá estos, hasta que sean de su entera satisfacción,pudiendo inclusive detener cualquier tipo de pago a favor de la empresa comomedio para la obtención de las respuestas necesarias por parte de la empresa.

La limpieza se realizara durante, al final de cada jornal y al término de la obra enforma fina.

El concepto de trabajo se consideraran por unidad de obra completamenteterminada.

Los trabajos se podrán realizar entre las 18:00 a 05:00 horas, con el horario quepodrá ser establecido de manera conjunta con la supervisión de la DirecciónGeneral de Infraestructura Física.

La contratista deberá considerar en el presupuesto la colocación de cinta deprecaución, para indicar o restringir áreas o zonas donde se realicen los trabajosy maniobras, evitando poner en riesgo la seguridad de los transeúntes, durantetodo el desarrollo de los trabajos. La cinta con leyenda precaución fabricada enpolietileno virgen con pigmentos y aditivos en un ancho de 3" en color amarillo yleyenda precaución en color negro.

Para la utilización de los servicios de los núcleos sanitarios, estos seránproporcionados por la S.C.J.N., por lo que se deberá seguir las indicaciones delos lineamientos de uso y limpieza internos, en el lugar indicado por laSupervisión de la S.C.J.N.

El concursante deberá considerar, salvo que se indique lo contrario, que laSuprema Corte de Justicia de la Nación proporcionará sanitarios, agua y energíaeléctrica para herramienta menor, por lo que no deberá considerar en susanálisis de precios unitarios estos insumos y será el responsable único del buenuso de todo ello, excepto para los equipos de corriente trifásica






FEBRERO 2016

4

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, proporcionara espacio para unabodega o almacén donde resguarde materiales y/o herramientas durante eldesarrollo de los trabajos, en el entendido de que el resguardo quedara bajoresguardo de la contratista que realice los trabajos

La empresa deberá dar cumplimiento al artículo 35 de la Ley de ResiduosSólidos del D.F., y artículo 243 del R.C.D.F., vigentes, para el material productode la demolición el cual será retirado del área de trabajo y los residuos sólidosque se generen, serán depositados en el sitio de reciclaje y/o relleno sanitarioque autorice la Secretaria del Medio Ambiente del G.D.F.

Cualquier duda o aclaración respecto al proyecto, será atendida por supervisióninterna de la S.C.J.N.

CONTRATO SIMPLIFICADO DE OBRA PÚBLICA A PRECIO ALZADO (HASTA 290,000 UDIS)

D E C L A R A C I O N E SI. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en lo sucesivo “la Suprema Corte" por conducto de su representante para los efectos de este instrumento manifiesta que:I.1 Es el máximo órgano depositario del Poder Judicial de la Federación, en términos de lo dispuesto en los artículos 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1º, fracción I, dela Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.I.2 La presente contratación fue autorizada por el Director General de Infraestructura Física de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante concurso público sumario (hasta290,000 UDIS), deconformidad con lo previsto en el artículo 42, del Acuerdo General de Administración VI/2008, del veinticinco de septiembre de dos mil ocho, del Comité de Gobierno y Administración de la SupremaCorte de Justicia de la Nación por el que se regulan los procedimientos para la adquisición, administración y desincorporación de bienes y la contratación de obras, usos y servicios requeridos poreste Tribunal.I.3 El Director General de Infraestructura Física, está facultado para suscribir el presente instrumento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10, párrafo segundo, del Acuerdo General deAdministración VI/2008, del veinticinco de septiembre de dos mil ocho, del Comité de Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el que se regulan los procedimientospara la adquisición, administración y desincorporación de bienes y la contratación de obras, usos y servicios requeridos por este Tribunal.I.4 Para todo lo relacionado con el presente contrato señala como su domicilio el ubicado en la Calle de José María Pino Suárez número 2, colonia Centro, delegación Cuauhtémoc, código postal06060, en la ciudad de México, Distrito Federal.II. “El Contratista” por conducto de su representante legal manifiesta bajo protesta de decir verdad que:II.1 Cuenta con personal con la suficiente experiencia y calificación para realizar los trabajos requeridos por la Suprema Corte, así como con los elementos técnicos y capacidad económicanecesarios para tal fin.ll.2 No se encuentra en los supuestos previstos en los artículos 48 y 58, fracción XVI del Acuerdo General de Administración VI/2008 del Comité de Gobierno y Administración de la Suprema Corte deJusticia de la Nación por el que se regulan los procedimientos para la adquisición, administración y desincorporación de bienes y la contratación de obras, usos y servicios requeridos por este AltoTribunal.II.3 Para todo lo relacionado con el presente contrato, señala como su domicilio el ubicado en la carátula del presente instrumento, en el apartado denominado “Proveedor”III. La “Suprema Corte” y “El Contratista” declaran que:III.1 Reconocen mutuamente la personalidad jurídica con la que comparecen a la celebración del presente instrumento y manifiestan que todas las comunicaciones que se realicen entre ellas sedirigirán a los domicilios indicados en los antecedentes I.4 y II.3 de este instrumento.lll.2 El acuerdo de voluntades plasmado en este instrumento contractual se rige por lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Acuerdo General de AdministraciónVI/2008, del veinticinco de septiembre de dos mil ocho, del Comité de Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en lo no previsto en éste por el Código Civil Federal, elCódigo Federal de Procedimientos Civiles, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley Federal de ResponsabilidadesAdministrativas de los Servidores Públicos y la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, al tenor de las siguientes:

C L Á U S U L A SPrimera. Condiciones generales. “El contratista” se compromete a proporcionar los trabajos descritos en la carátula del presente instrumento y a respetar en todo momento el precio, plazo ycondiciones de pago señalados en la referida carátula, durante y hasta el cumplimiento total del objeto de este acuerdo de voluntades.El pago señalado en la presente cláusula, cubre el total de los trabajos contratados, por lo cual “la Suprema Corte” no tiene obligación de cubrir ningún importe adicional.Segunda. Pena convencional. En caso de incumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato, se aplicará una pena convencional equivalente al monto que resulte de aplicar el 10% al valorde los trabajos que no se hayan realizado a satisfacción de la Suprema Corte.En caso de incumplimiento en los plazos establecidos en el contrato simplificado, se aplicará una pena convencional por atrasos que le sean imputables en la realización de los trabajos, equivalente almonto que resulte de aplicar el 10 al millar diario a la cantidad que importen los trabajos no realizados dentro del plazo indicado en el apartado inciso “fecha de entrega” de la carátula del ContratoSimplificado y no podrá exceder del 10% del monto total contratado.Tercera. Requisitos para realizar los pagos respectivos. Para efectos fiscales “El contratista” deberá presentar la o las facturas a nombre de la “Suprema Corte” según consta en la cédula deidentificación fiscal, expedida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el Registro Federal de Contribuyentes SCJ9502046P5 indicando el domicilio señalado en la declaración I.4 de esteinstrumento y demás requisitos fiscales a que haya lugar.Cuarta. Modificaciones de este instrumento. Las condiciones pactadas en el presente instrumento podrán ser objeto de modificación en términos de lo previsto en los artículos 12, fracción XXII;143, fracción II del referido Acuerdo General VI/2008.Quinta. Garantía de cumplimiento. Para garantizar el cumplimiento total de este contrato simplificado, se presentará póliza de fianza expedida por institución de fianzas debidamente autorizada, porel importe equivalente al 10% del monto total del contrato simplificado, sin incluir el impuesto al valor agregado, a favor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con el texto que este AltoTribunal le indique. Dicha garantía deberá ser presentada dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que el contratista firme de conformidad el presente contrato simplificado.Sexta. Inexistencia de relación laboral. “El contratista”, como empresario y patrón del personal que ocupe para la ejecución de los trabajos materia de este contrato, será el único responsable de lasobligaciones derivadas de las disposiciones laborales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, por lo que responderá de todas las reclamaciones que sus trabajadorespresentasen en su contra o de “la Suprema Corte”, en relación con los trabajos motivo de este contrato.“La Suprema Corte” estará facultada para requerir a “El contratista” los comprobantes de afiliación de sus trabajadores al IMSS, así como los comprobantes de pago de las cuotas al SAR, INFONAVITe IMSS.En caso de que alguno o algunos de los trabajadores de “El contratista”, ejecuten o pretendan ejecutar alguna reclamación en contra de “la Suprema Corte”, “El contratista” deberá reembolsar latotalidad de los gastos que erogue “la Suprema Corte”, por concepto de traslado, viáticos, hospedaje, transportación, alimentos y demás inherentes, con el fin de acreditar ante la autoridadcompetente que no existe relación laboral alguna con los mismos y deslindar a “la Suprema Corte” de cualquier tipo de responsabilidad en ese sentido.Las partes acuerdan que el importe de los referidos gastos que se llegaran a ocasionar podrá ser deducido por “la Suprema Corte” de las facturas que se encuentren pendientes de pago,independientemente de las acciones legales que se pudieran ejercer.Séptima. Bitácora. Se procederá de conformidad con el artículo 107 del Acuerdo General de Administración VI/2008 del Comité de Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justicia de laNación por el que se regulan los procedimientos para la adquisición, administración y desincorporación de bienes y la contratación de obras, usos y servicios requeridos por este Alto Tribunal.Octava. Confidencialidad. La documentación que se proporcione a “El Contratista” con motivo de la celebración de este contrato, es propiedad de “la Suprema Corte”, por lo que “El Contratista”, porsí o a través de sus trabajadores, se compromete a no divulgar a través de cualquier medio de comunicación, cualquier resultado o dato obtenido de los trabajos prestados a la primera.Novena. Rescisión. Queda expresamente convenido que “la Suprema Corte” podrá dar por rescindido el presente contrato sin necesidad de que medie declaración judicial, en caso de que “Elcontratista” deje de cumplir cualquiera de las obligaciones que asume en este contrato por causas que le sean imputables, o bien, en caso de ser objeto de embargo, huelga estallada, concursomercantil o liquidación.Antes de declarar la rescisión, “la Suprema Corte” notificará por escrito las causas respectivas a “El contratista” en su domicilio señalado en la declaración II.3 de este instrumento, con quien en elacto se encuentre, otorgándole un plazo de quince días hábiles para que manifieste lo que a su derecho convenga, anexe los documentos que estime convenientes y aporte, en su caso, las pruebasque estime pertinentes. Vencido ese plazo el órgano competente de “la Suprema Corte” determinará sobre la procedencia de la rescisión, lo que se comunicará a “El contratista” en su domicilioseñalado en la declaración II.3 de instrumentoDécima. Del fomento a la transparencia y de la protección de datos personales. Las partes están de acuerdo en que el presente instrumento constituye información pública en términos de lodispuesto en los artículos 1°, 7° y 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, por lo que los gobernados podrán realizar su consulta.De conformidad con lo establecido en el artículo 71 del Acuerdo General de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales de laSuprema Corte de Justicia de la Nación, del nueve de julio de dos mil ocho, relativo a los órganos y procedimientos para tutelar en el ámbito de este Tribunal los derechos de acceso a la información,a la privacidad y a la protección de datos personales garantizados en el articulo 6° Constitucional, “El contratista” se obliga a guardar secreto y a no divulgar por ningún medio, aun electrónico, ni porconferencias y/o informes los datos personales a que tenga acceso con motivo de la documentación que maneje o conozca al desarrollar las actividades objeto del presente contrato. En caso deincumplimiento la “Suprema Corte” podrá exigir el pago correspondiente al 10% del monto total de este instrumento, por concepto de pena convencional.Décima Primera. Resolución de controversias. Para efecto de la interpretación y cumplimiento de lo estipulado en este instrumento, “El contratista” se somete expresamente a las decisiones delTribunal Pleno de “la Suprema Corte” renunciando a cualquier fuero que en razón de su domicilio tenga o llegare a tener, de conformidad con lo indicado en el artículo 11, fracción XX, de la LeyOrgánica del Poder Judicial de la Federación renunciando en forma expresa a cualquier otro fuero que en razón de su domicilio o vecindad, tengan o llegaren a tener.Decima Segunda Deberá presentar testimonio enel que se confiere la capacidad legal para representar a la empresa en procedimientos de contratación ycualquier acto con el vinculo contractual. Enel caso de personas físicas presentar una identificación oficial.Las partes acuerdan que cualquier notificación que tengan que realizarse de una parte a otra, se realizará por escrito en el domicilio que ha señalado en las declaraciones I.4 y II.3 de esteinstrumento.

RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DEL PRESENTE CONTRATO SIMPLIFICADO POR EL “CONTRATISTA”

Nombre Firma Fecha

(Papel membretado del participante)

ANEXO 7

Concurso Público Sumario CPS-DGIF-OPS-XX-2016

Ciudad de México, a XX de XXXXX de 2016

CARTA DE PROTESTA

Suprema Corte de Justicia de la NaciónDirección General de Infraestructura Física

(Nombre de la persona física o del representante legal de la empresa participante) actuando anombre y representación de (Nombre de la empresa participante). Por medio del presentemanifiesto bajo protesta de decir verdad y apercibido de las penas en que incurren los quedeclaran falsamente ante autoridad distinta a la judicial que conocemos el Acuerdo General deAdministración VI/2008, de fecha 25 de septiembre de 2008, por lo que en tal tenor no nosencontramos en ninguno de los supuestos a que se refieren los artículos 48, fracciones I, II, III, IV,V, VI, VII, VIII y X, así como 58 fracción, XVI, del instrumento normativo antes referido.

Atentamente

(Nombre)(Cargo)

(Empresa)


ANEXO 8



CARTA DE DE DOMICILIO LEGAL

Suprema Corte de Justicia de la NaciónDirección General de Infraestructura Física

(Nombre del representante legal de la empresa participante) actuando a nombre y representaciónde (Nombre de la empresa participante) Por medio de la presente manifiesto que en el domicilio________________________ recibiré toda clase de notificaciones de los actos derivados delprocedimiento respectivo, incluyendo los derivados de la adjudicación correspondiente, e inclusotodos los relacionados con la contratación que, en su caso, llegue a celebrarse derivado delconcurso público sumario identificado con número CPS-DGIF-OPS-XX-2016 para la contrataciónde la obra pública relativa a la “Sustitución de acabados de granito en escalones del accesoprincipal del Edificio Sede de la Ciudad de México; a precio alzado y tiempo determinado.

Atentamente

(Nombre)(Cargo)

(Empresa)


ANEXO 9



Relación de contratos celebrados entre _________________ y _______________ de acciones deobra, presentado por “la Contratista”________________________________________.

No. No. delContrato

DescripciónObra Ejecutada

Nombre y Teléfonodel Cliente

Monto deContrato

Periodo deEjecución

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Por este conducto autorizo de la forma más amplia a la Suprema Corte de Justicia de la Naciónpara que verifique por cualquier medio la veracidad de la información señalada en este formato.

Nota: De ser necesario, se podrá ampliar el listado en hoja adjunta

Atentamente

(Nombre)(Cargo)

(Empresa)

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICAConcurso Público Sumario CPS-DGIF-OPS-XX-2016

Hoja 1 de 1

Anexo 10

Resumen de Currículum Vitae(EN PAPEL MEMBRETADO DEL CONCURSANTE)

FECHA: _______________________

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

FORMATO CON INFORMACIÓN REQUERIDA DE CURRICULUM DEL PARTICIPANTEINFORMACIÓN REQUERIDA QUE DEBERÁ INCLUIREL CURRÍCULUM QUE PRESENTE LA EMPRESA OBSERVACIONES PARA EL LLENADO

1 Razón Social

2 Nombre Comercial

3 Ubicación Oficina Matriz Dirección, teléfono (s), fax, correo electrónico, horario de labores

4 Número del Registro Federal de Contribuyente

5 Número de la escritura pública del acta constitutiva

6 Giro Transcribir el giro que aparece en el acta constitutiva

7 Año de inicio de operaciones

8 Antecedentes*Breve recuento, en caso de que la empresa se haya fusionadocon otra, anexando copia de la documentación comprobatoria.*Objeto, Ideales y Misiones de la empresa.

9 Historial*Breve recuento sobre la trayectoria de la empresa que ayude ademostrar su experiencia en desmantelamiento y demolición deinstalaciones.

10 Estructura Organizacional Anexar organigrama de la empresa, debiendo contener puestoscon nombres.

11 Relación de sus principales clientes

*Deberá listar los principales clientes, para los que durante losdos últimos años, haya prestado los servicios desmantelamiento ydemolición de instalaciones.

*Para cada cliente, indicará la razón social, el nombre de lapersona que sea su contacto, la dirección y los teléfonos.

12 InfraestructuraCantidad de inmueblesCantidad de vehículosCantidad de elementos

13 NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL


ANEXO 11



Compromiso de cumplir con las normas y reglamentos aplicables al proyecto, así como con lasnormas de calidad y especificaciones técnicas a que se sujetará la obra, presentado por “laContratista”____________________________________.

Expreso el compromiso de mi representada para cumplir con todas las normas y reglamentosvigentes aplicables al desarrollo de la obra a que se refiere al presente concurso. Así como lasespecificaciones generales y particulares de construcción propuestas por la Suprema Corte deJusticia de la Nación.

Al mismo tiempo, enlisto las normas de calidad y especificaciones técnicas a que se sujetará laejecución de la obra que se derive del proyecto referido.

No. Norma o Especificación Título de la Norma o Especificación1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

NOTA: De ser necesario, se podrá ampliar el listado en hoja adjunta

Atentamente

(Nombre)(Cargo)

(Empresa)

FECHA DE INICIO No. DE CONCURSO

FECHA DE TERMINACIÓN

TIEMPO DE EJECUCIÓN NOMBRE DE LA OBRA

MES Y/O

QUINCENA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12N° CONCEPTO DESCRIPCIÓN EN DETALLE

3 4

% DE AVANCE PARCIAL

% DE AVANCE ACUMULADO

1

OBSERVACIONES: SE ACLARA QUE TODOS FORMATOS DE LOS PROGRAMAS SON UN MODELO DE CÓMO SE PUEDEN PRESENTAR TODOS LOS PROGRAMAS Y QUE PARA LA PROPUESTA TÉCNICA SE DEBEN PRESENTAR PORCENTAJES Y EN LA PROPUESTA ECONÓMICA MONTOS.

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN OFICIALÍA MAYOR

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR PARTIDA

52

SELLO DE LA EMPRESA

6

REPRESENTANTEEMPRESA FIRMA

1 de 6

FORMATO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO

I. En el texto de la fianza, deberá constar la siguiente leyenda:

"- Nombre de la afianzadora- en ejercicio de la autorización que le fue concedida por la(Autoridad Competente) de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Instituciones de Seguros yFianzas, se constituye ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en fiadora hasta por lacantidad de $__________(--/100 moneda nacional), y hasta 20% más en el supuesto de que poralgún motivo deba incrementarse el costo de la obra contratada, para garantizar por parte de laempresa _______________, con domicilio en la calle ______número ____, colonia __________,delegación ___________, código postal ____, ________, el fiel y exacto cumplimiento de todas ycada una de las obligaciones a su cargo, derivadas del contrato simplificado número_____________, celebrado entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la empresa____________________, con un monto total contratado que asciende a la cantidad $_________(---/100 moneda nacional), más el impuesto al valor agregado.

“La afianzadora” expresamente declara que:

- La presente fianza se expide de conformidad con lo establecido en el “Acuerdo General deAdministración VI/2008, del veinticinco de septiembre de dos mil ocho, del Comité de Gobiernoy Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regulan losprocedimientos para la adquisición, administración y desincorporación de bienes y la contrataciónde obras, usos y servicios requeridos por este Tribunal” y en el contrato simplificado número_____________, celebrado entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y_________________________, con el objeto .de garantizar el fiel y exacto cumplimiento de todasy cada una de las obligaciones a cargo de “la Contratista”, para la ejecución de la obra públicaconsistente en el _________________, ubicado en la calle José María Pino Suárez número 2,colonia Centro, delegación Cuauhtémoc, código postal 06065, México, Distrito Federal, con unmonto total contratado que asciende a la cantidad de $____________(--/100 moneda nacional)más el impuesto al valor agregado.

- La fianza se otorga atendiendo a las cláusulas contenidas en el contrato simplificado número______________.

- La presente fianza tendrá vigencia desde la fecha de su expedición y hasta que (la obra pública oservicios según sea el caso) haya sido terminada y recibida a entera satisfacción de la SupremaCorte de Justicia de la Nación, lo que deberá asentarse en un acta de entrega-recepción, se hayarealizado el pago de la estimación de finiquito y recibido por parte de la Suprema Corte de Justiciade la Nación la carta de finiquito expedida por ___________ y para su cancelación será necesariacomunicación previa y por escrito a la afianzadora por parte de la Suprema Corte de Justicia de laNación.

- De existir recursos legales o juicios relacionados con el contrato simplificado número_____________, la fianza otorgada por la empresa __________ tendrá plena vigencia durante lasubstanciación y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente.

- La afianzadora acepta someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley deInstituciones de Seguros y Fianzas para la efectividad de la fianza, aún para el caso de queprocediera el cobro de intereses con motivo del pago extemporáneo del importe de la fianzarequerida.

2 de 6

- La fianza garantiza el cumplimiento total de lo contratado, aun cuando exista subcontratacióncon la autorización expresa de la “Suprema Corte”.

- La fianza garantiza el pago de sanciones, penas convencionales, pagos en excesos e intereses quese generen por éstos en los términos contratados.

- La Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Tesorería de la Federación podrán reclamar elpago de la cantidad establecida en la presente fianza, conforme a los procedimientos señalados enlos artículos 279 y 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas.

- La presente fianza garantizará la obligación principal del contrato debiendo cubrir el importecorrespondiente a la obligación principal, así como el pago de intereses que se llegaren a generar.Tratándose de prórrogas en el plazo de ejecución pactadas en algún instrumento de la mismanaturaleza del contrato original, la presente fianza quedará vigente por un plazo igual al acordadoen el convenio modificatorio que en su caso llegare a suscribirse o el que corresponda al plazo deatraso. De existir incremento al monto, la fianza cubrirá hasta un 20% adicional al originalmentepactado.

- Para la interpretación y cumplimiento de las cláusulas contenidas en el presente contrato defianza, así como en caso de controversia, siempre que una de las partes en contienda sea laSuprema Corte de Justicia de la Nación, la institución de fianzas se somete expresamente a lasdecisiones del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, órgano competentepara interpretar y hacer cumplir lo pactado en este contrato, en términos de lo dispuesto en elartículo 11, fracción XX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, renunciando enforma expresa a cualquier otro fuero que en razón de su domicilio, tenga o llegare a tener”.

3 de 6

FORMATO DE LO QUE DEBERÁ CONTENER EL SEGURO DERESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A TERCEROS

“La Contratista” deberá exhibir dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que sefirme el contrato, el seguro de responsabilidad civil por daños a terceros en que incurra el personalasignado para los (trabajos o servicios) de (la obra pública o servicios según sea el caso)consistente en el ________________, en los bienes, empleados o visitantes del lugar durante eldesempeño de sus funciones; para lo cual deberá presentar fianza de seguro expedida a su favorpor institución autorizada, que ampare dos veces el monto total contratado sin incluir el impuestoal valor agregado, esto es, la cantidad de ______________________ (_____________________--/100 moneda nacional) por los daños derivados de su responsabilidad civil hacia terceros que sellegare a presentar durante el desarrollo de (la obra pública o servicios según sea el caso), en elentendido que cubrirá los riesgos durante todo el plazo de ejecución de la (la obra pública oservicios según sea el caso), desde la apertura de la bitácora de la obra y hasta el acto de entregarecepción de la misma, ya que de no hacerlo así, “la Suprema Corte” no erogará pago alguno hastaen tanto no haya sido renovada dicho seguro.

El seguro que la aseguradora correspondiente emita a “la Contratista”, contendrá como mínimo lassiguientes especificaciones: vigencia; nombres, domicilios de los contratantes y firma de laempresa aseguradora; la designación de la cosa o de la persona asegurada; la naturaleza de losriesgos garantizados; el momento a partir del cual se garantiza el riesgo y la duración de esteseguro; el monto de la garantía y la cuota o prima del seguro en términos del artículo 20 de la Leysobre el contrato de seguro; y, que garantiza la responsabilidad civil por daños a terceros o a “laSuprema Corte” con motivo de la conducta que asuma “la Contratista” por sí, o a través de supersonal o del que haya contratado o subcontratado.

Para efecto de la última especificación, “la Contratista” deberá solicitar a la aseguradora inserte lasiguiente leyenda: (Nombre de la afianzadora) garantiza la responsabilidad civil de los empleadosy trabajadores del asegurado frente a terceros.

4 de 6

FORMATO DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS

"- Nombre de la afianzadora- en ejercicio de la autorización que le fue concedida por "- Nombre dela afianzadora- en ejercicio de la autorización que le fue concedida por la (Autoridad Competente),de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituyeante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en fiadora hasta por la cantidad de (el monto de lafianza será del 10% del importe del contrato efectivamente ejercido incluido el impuesto al valoragregado) $__________ (_________________________________), para garantizar, por parte de______________________________, con domicilio en la calle de __________, Colonia____________________________________________, la reparación de los defectos por viciosocultos que se pudieran presentar en (los bienes o servicios contratados según sea el caso).

"La afianzadora” expresamente declara:

- La presente fianza se expide de conformidad con lo establecido en el “Acuerdo General deAdministración VI/2008 del veinticinco de septiembre de dos mil ocho, del Comité de Gobierno yAdministración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el que se regulan losprocedimientos para la adquisición, administración y desincorporación de bienes y la contrataciónde obras, usos y servicios requeridos por este Tribunal” y en el contrato número_________________, celebrado entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación” y_____________________, con domicilio en la calle de_______________, colonia, ____________con el objeto de garantizar la reparación de los defectos por vicios ocultos que se pudieran presentaren (título del objeto)______________________a cargo de ___________________, con un montototal contratado que asciende a la cantidad de $_______ (___________________________), más elimpuesto al valor agregado.

- La fianza se otorga atendiendo a las cláusulas contenidas en el contrato número ______________.

- La presente fianza tendrá vigencia desde la fecha de su expedición y hasta un año contado a partirde la firma del finiquito correspondiente (en caso de obra pública) o hasta un año contado a partirde la recepción total de los trabajos por medio de acta entrega-recepción (según sea el caso de losbienes, servicios o trabajos contratados) y para su cancelación será necesaria comunicación expresay por escrito a la afianzadora, por parte de la Dirección General de Infraestructura Física de laSuprema Corte de Justicia de la Nación.

- La Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Tesorería de la Federación, podrán reclamar elpago de la cantidad establecida en la presente fianza, conforme a los procedimientos señalados enlos artículos 279 y 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. En todo caso, el plazopara que la Suprema Corte de Justicia de la Nación advierta los defectos por vicios ocultos, nopodrá exceder de un año contado a partir de la fecha del acta de entrega – recepción(según sea el caso de los bienes, servicios o trabajos contratados) o bien, a partir de la firma delfiniquito correspondiente (según se trate de obra pública).

- Para la interpretación y cumplimiento de las cláusulas contenidas en el presente contrato de fianza,así como en caso de controversia, siempre que una de las partes en contienda sea la Suprema Cortede Justicia de la Nación, la institución de fianzas se somete expresamente a las decisiones delTribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, órgano competente para interpretary hacer cumplir lo pactado en este contrato, en términos de lo dispuesto por el artículo 11, fracciónXX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, renunciando en forma expresa acualquier otro fuero que, en razón de su domicilio, tenga o llegare a tener."

Documents

MEMORIA DESCRIPTIVA207.249.17.176/Transparencia/IF_CPSADDocs2016/Anexos-CPS-DGIF-… · MEMORIA DESCRIPTIVA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS DE GRANITO EN ESCALONES ... De acuerdo con los