MODALIDAD, TIPOLOGÍA Y RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLEcontratacion.sena.edu.co/_file/procesos/382_5.pdf · Soldadura (WPS, WPQ, PQR, AWS D1.1, AS 2010) y la Norma NSR-10 estructuras

PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA 66-9223-05-2012

Contratar la adecuación del Mezzanine del ambiente de Confecciones del Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial del SENA, Regional Risaralda de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas. ubicado en la Calle 26

Transversal 7 Santa Isabel, del municipio de Dosquebradas de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas, por el sistema de precios unitarios sin fórmula de reajuste.

Ministerio de Trabajo

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

REGIONAL RISARALDA

Carrera 8a. No.26-79 PBX: 3135800 – Fax: 3135800 Ext. 63134 Pereira

www.sena.edu.co - Línea gratuita nacional 01 8000 9 10 270

1

CONTENIDO

CONVOCATORIA ABIERTA DE MANERA GENERAL ..................................... 3

RECOMENDACIONES INICIALES. .............................................................. 4

CAPÍTULO 1. ............................................................................................... 5

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO. .................................................. 5

1.1. OBJETO. ................................................................................................................................................ 5

1.2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR ............................................................................. 5

1.2.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS ESENCIALES .......................................................................... 5

1.3. PLAZO ................................................................................................................................................... 6

1.4. LUGAR DE EJECUCIÓN. ................................................................................................................... 7

1.5. PRESUPUESTO OFICIAL. ................................................................................................................. 7

1.6. FORMA DE PAGO ............................................................................................................................... 7

1.7. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO ......................................................................... 7

1.8. OBLIGACIONES GENERALES DEL SENA. ................................................................................. 10

1.9. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA ............................................................................. 10

1.10. ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN

AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO. ........................................................... 16

1.11. MECANISMOS DE COBERTURA QUE GARANTIZAN LAS OBLIGACIONES SURGIDAS CON

OCASIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y DEL CONTRATO. ...................................................... 18

1.12. PARTICIPANTES. .............................................................................................................................. 18 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. ............................................................................................... 18 CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES. ........................................................................................... 18

1.13. MODALIDAD, TIPOLOGÍA Y RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE. ....................................... 19

1.14. VEEDURÍAS CIUDADANAS. ........................................................................................................... 19

1.15. IMPUESTOS Y DEDUCCIONES. ..................................................................................................... 19

1.16. COSTOS DE LAS PROPUESTAS. .................................................................................................... 19

CAPÍTULO 2. PROCEDIMIENTO DE LA SELECCION ABREVIADA. ............ 21

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO. ................................................................................................... 21

CAPÍTULO 3. PREPARACIÓN Y ENTREGA DE LA PROPUESTA ................. 24

3.1. REQUISITOS MINIMOS PARA PRESENTAR PROPUESTAS. ................................................. 24







REGIONAL RISARALDA



2

3.2. PRESENTACION DE LA PROPUESTA. ........................................................................................ 24

3.3. DOCUMENTOS JURIDICOS DE LA PROPUESTA: .................................................................... 24

3.4. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA. ................................................................. 28

CAPÍTULO 4. PROCEDIMIENTO PARA SELECCIONAR EL OFERENTE. ...... 28

4.1. CALIFICACION DE FACTORES HABILITANTES. .................................................................... 28

4.2. REGLAS DE SUBSANABILIDAD. ................................................................................................... 30

4.3. FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE

PARA LA ENTIDAD. ..................................................................................................................................... 30 FACTORES TÉCNICOS ADICIONALES A LOS MÍNIMOS REQUERIDOS (400PUNTOS) ................ 31 FACTOR ECONÓMICO (600 PUNTOS) .................................................................................................... 32

Xn= Valor total de las propuestas presentadas por los proponentes hábiles de acuerdo con el ANEXO N° 3.

FORMATO PRESENTACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA. ................................................................. 32

4.4. OFERTA CON PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS. ............................................................ 34

4.5. CRITERIOS DE DESEMPATE. ........................................................................................................ 34

4.6. ADJUDICACION. ............................................................................................................................... 34

4.7. CAUSALES DE RECHAZO DE LA PROPUESTA. ....................................................................... 35

4.8. DECLARATORIA DE DESIERTA DEL PROCESO. .................................................................... 35

ANEXO N° 1. MODELO CARTA DE PRESENTACIÓN. ........................................................................ 37

ANEXO N° 2. MODELO DEL ACUERDO DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL. ...................... 38

ANEXO N° 3. FORMATO PRESENTACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA ......................................... 39

ANEXO N° 4. MINUTA DEL CONTRATO A CELEBRARSE. ............................................................... 41

REVISIÓN LEGAL SENA ............................................................................ 45

ANEXO N° 5. CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN / CONTRATOS EN EJECUCIÓN. 47







REGIONAL RISARALDA



3

CONVOCATORIA ABIERTA DE MANERA GENERAL Que dentro de los términos establecidos en el cronograma del proceso no se recibió el número establecido de manifestaciones de interés por parte de Mypes estipulado el numeral 2 del artículo 4.1.2 del decreto 0734 de 2012, en consecuencia la presente convocatoria pública queda abierta de manera general.

(ESPACIO EN BLANCO)







REGIONAL RISARALDA



4

RECOMENDACIONES INICIALES. 1. Lea cuidadosamente el contenido de este documento. 2. Siga las instrucciones que se imparten en estos términos para la elaboración de su propuesta. 3. Toda consulta deberá formularse por escrito; no se atenderán consultas personales ni

telefónicas. Ningún convenio verbal con personal del Servicio Nacional De Aprendizaje- SENA antes o después de la firma del contrato, podrá afectar o modificar ninguno de los términos y obligaciones aquí estipuladas.

4. El participante, con la formulación de su propuesta, declara que estudió completamente las

especificaciones, anexos, condiciones, formularios y demás documentos del proceso; que conoció las adendas y aclaraciones, sobre las dudas o inquietudes previamente consultadas y que ha aceptado la totalidad de las estipulaciones consignadas en el pliego de Condiciones, las cuales le han permitido identificar de manera clara, completa y precisa el objeto a contratar y demás aspectos de la propuesta, necesarios para su debida ejecución.

5. Tenga en cuenta las fechas estipuladas en el cronograma de actividades, en NINGUN CASO SE RECIBIRAN PROPUESTAS FUERA DEL TIEMPO PREVISTO

PROGRAMA PRESIDENCIAL “LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN”: En el evento de conocerse casos especiales de corrupción en las Entidades del Estado, se debe reportar el hecho al Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción a los números telefónicos: (1) 560 10 95, (1) 565 76 49, (1) 562 41 28; vía. Fax al número telefónico: (1) 565 8671; la línea transparente del programa, a los números telefónicos: 9800 – 913 040 o (1) 286 48 10; correo electrónico, en la dirección: webmaster@anticorrupción.gov.co; al sitio de denuncias del programa, en la página Web: www.anticorrupción.gov.co; correspondencia o personalmente, en la dirección Carrera 8ª Nº 7–27 Bogotá D.C. También puede reportar el hecho en la página Web: www.sena.edu.co En todas las actuaciones derivadas de las estipulaciones del presente pliego de Condiciones y del contrato que forma parte del mismo, el proponente obrará con la transparencia y la moralidad que la Constitución Política y las leyes consagran. En el caso en que el Servicio Nacional De Aprendizaje - SENA, comprobare hechos constitutivos de corrupción por parte de un proponente durante el proceso de selección, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar, podrá rechazar la respectiva propuesta. Si los hechos constitutivos de corrupción tuvieren lugar dentro del plazo de ejecución del contrato, tales circunstancias podrán dar lugar a la declaratoria de caducidad, de conformidad con las reglas previstas para el efecto en la ley y en el respectivo contrato.

mailto:webmaster@anticorrupción.gov.co

http://www.anticorrupción.gov.co/

http://www.sena.edu.co/







REGIONAL RISARALDA



5

CAPÍTULO 1.

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO.

1.1. OBJETO. Contratar la adecuación del Mezzanine del ambiente de Confecciones del Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial del SENA, Regional Risaralda de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas. 1.2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

1.2.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS ESENCIALES

ITEM DESCRIPCION UN CANTIDAD

1

Suministro e instalación de Divisiones en aluminio anodizado natural de 3¨ x 1 1/2´´ con vidrio transparente de 4 mm, altura variable entre 2 y 2,5 m, divisiones horizontales cada 0,65 m y partidores verticales según lo requiera la modulación.

m2 61,20

2 Puerta en vidrio de 6mm y marco en aluminio natural de 3¨ x1 1/2¨, medidas de 2,1x1 m, Incluye, partidor y cerradura de bola, pisa vidrios de presión y 4 bisagras, según diseños suministrados por el Arq. de la entidad

un 3,00

3 Suministro e instalación de película polarizada grafito al 20%, para fachada en vidrio con partidores de aluminio

m2 164,69

4 Desmonte de divisiones en aluminio incluidas puertas m2 7,74

5 Adecuación y redimensionamiento de divisiones existentes en aluminio y vidrio un 1,00

6 Aseo general y protección de pisos y equipos con plásticos (Incluye cerramiento de Área de Trabajo).

un 1,00

7 Retiro de material sobrante un 1,00

8 Ventana corrediza en aluminio anodizado natural de 4 naves, con vidrio de 6mm, incluye desmonte de vidrio sobre marco existente. Medida aproximada 2,6x0, 65 m. según diseños suministrados por el Arq. de la entidad

un 8,00

9 Desmonte de piso en madera machihembrada de mezzanine existente ml 40,00

10

Vigas metálicas PHR en cajón 100 x 100 x 2 mm que correspondan a los cálculos estructurales y recomendaciones que haga el Ing. calculista, incluye pintura y anticorrosivo, planos estructurales, memorias de cálculo (todo debidamente firmado y fotocopias de matricula profesional de los profesionales responsables, presentar las certificaciones del personal idóneo y especializado en soladura, cumplir con la reglamentación de la Sociedad Americana De Soldadura (WPS, WPQ, PQR, AWS D1.1, AS 2010) y la Norma NSR-10 estructuras metálicas, El contratista deberá contar con personal idóneo, debidamente calificado y certificado en alturas para la ejecución del contrato y todo lo relacionado con seguridad industrial.)

ml 380,00

11

Columnas metálicas PHR en cajón de 100 x 100 x 2 mm, que correspondan a los cálculos estructurales y recomendaciones que haga el Ing. calculista, incluye pintura y anticorrosivo, planos estructurales, memorias de cálculo (todo debidamente firmado y fotocopias de matricula profesional de los profesionales responsables, presentar las certificaciones del personal idóneo y especializado en soladura, cumplir con la reglamentación de la Sociedad Americana De Soldadura (WPS, WPQ, PQR, AWS D1.1, AS 2010) y la Norma NSR-10 estructuras metálicas, El contratista deberá contar con personal idóneo, debidamente calificado y certificado en alturas para la ejecución del contrato y todo lo relacionado con seguridad industrial.)

ml 56,00







REGIONAL RISARALDA



6

12

Platinas Metálicas e= 1/4, de 30 x 30 cm, incluye pernos, pintura y anticorrosivo, collarines de apoyo, El contratista dará además cumplimiento a las normas de calidad para adecuaciones civiles pernos, arandelas y tuercas: normas NTC 4028 pernos de anclaje y varillas roscadas: normas NTC 1985 ASTM a 572, y la reglamentación de la Sociedad Americana De Soldadura (WPS, WPQ, PQR, AWS D1.1, AS 2010) y la Norma NSR-10 estructuras metálicas.

un 35,00

13

Pasamanos parte superior en tubo aguas negras11/2" pulgadas de diámetro, los parales en tubería aguas negras liviana de 1" 1/4" pulgada de diámetro de hierro y las dos traviesas siguientes en la parte intermedia en tubería de 1" pulgada de diámetro en aguas negras liviana metálica de hierro.

ml 60,00

14 Entrepiso en placa de fibrocemento de un espesor e = 20 mm, elementos de fijación cada 15 cm

m2 190,00

15 Mortero de nivelación esmaltado para entrepiso 1 : 3 , espesor e= 5 cm, incluye malla electro soldada 20 x 20 d= 5 mm

m2 190,00

16 Suministro y aplicación de Piso epóxico industrial mínimo 3 capas o las necesarias

m2 190,00

17

Escaleras Metálicas, paso en mortero, pintura epóxica mínimo 3 capas o las necesarias, ancho de 1 .2 m, con pasamanos parte superior en tubo inoxidable de11/2" pulgadas de diámetro, los parales en tubería aguas negras liviana de 1" 1/4" pulgada de diámetro de hierro y las dos traviesas siguientes en la parte intermedia en tubería de 1" pulgada de diámetro en aguas negras liviana metálica de hierro.

ml 10,00

18 Montaje y suministro de tablero eléctrico trifásico x 12 un 2,00

19 Salida toma corriente doble con polo a tierra un 60,00

20 Salida lámpara especular 2 x 2 x 32 w un 40,00

21 Suministro y montaje de lámpara especular 2 x 2 x 32 w un 40,00

22 Desmonte de las lámparas especular 2 x 32 w que se encuentran en la zona de trabajo

un 1,00

23 Acometida eléctrica al tablero principal ml 12,00

1.2.2. El contratista deberá contar con personal idóneo, debidamente calificado y

certificado en alturas para la ejecución del contrato, actualizado.

1.2.3. El contratista dará además cumplimiento a las normas ICONTEC 2769, 2050 y/o

cumplimiento a la norma EN-81 y/o certificación de calidad ISO-9001

1.2.4. El contratista deberá garantizar la calidad de los materiales utilizados para la

ejecución de las obras, objeto del presente contrato.

1.2.5. El retiro de escombros deberá cumplir con el plan medio ambiental, el cual deberá ser elaborado por personal idóneo.

1.2.6. El contratista dará además cumplimiento a las normas de calidad para

adecuaciones civiles pernos, arandelas, collarines, platinas, perfiles (estructuras

metálicas) y tuercas: normas NTC 4028 pernos de anclaje y varillas roscadas:

normas NTC 1985 ASTM a 572.

1.2.7. El contratista estará en obligación de dar cumplimiento al reglamento técnico de

instalaciones eléctricas, las cuales están sujetas a las normas contenidas en el

RETIE y las demás aplicables a la materia.

1.2.8. El contratista estará en obligación de presentar las certificaciones del personal

idóneo y especializado en soladura, la reglamentación de la Sociedad Americana De

Soldadura (WPS, WPQ, PQR, AWS D1.1, AS 2010) y la Norma NSR-10 estructuras

metálicas.

1.3. PLAZO La ejecución del contrato será por el término improrrogable de veinte (20) días calendario. El SENA no autorizará prórrogas al plazo establecido para la ejecución del contrato. Para el







REGIONAL RISARALDA



7

cumplimiento del plazo establecido, el proponente favorecido deberá prever y garantizar los recursos necesarios. El plazo será contado a partir de la legalización y suscripción del acta de inicio del contrato, previa la verificación del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento. 1.4. LUGAR DE EJECUCIÓN. Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial del SENA Regional Risaralda, ubicado en la Calle 26 Transversal 7 Santa Isabel, Dosquebradas, Risaralda. 1.5. PRESUPUESTO OFICIAL. Noventa y siete millones de pesos M/cte. ($97.000.000), incluyendo IVA y todos los costos directos e indirectos derivados de la presente contratación. No incluye 4xmil. El presente proceso de selección se encuentra amparado por los SIIF No. 29012 y 295 de Finanzas 2000, expedidos el 8 de octubre de 2012 – Rubro (2113-06-02-02 Adecuación de Construcciones). 1.6. FORMA DE PAGO

Un único pago, previo el cumplimiento del respectivo trámite administrativo. Todo lo anterior dando cumplimiento a la ley 789 de 2002, artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y la certificación de recibo a satisfacción del objeto contratado emitida por el Interventor y/o supervisor del contrato.

El contratista está obligado a ejecutar todas las actividades, servicios y obras que resulten necesarias para la ejecución del objeto contractual, incluyendo todas aquellas no contempladas en la propuesta o en el resultado de los estudios realizados. De igual forma el Contratista está obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten necesarias para la ejecución del objeto contractual, sin que para ello el SENA reconozca valor adicional alguno a los precios unitarios pactados. Los pagos que LA ENTIDAD se compromete a efectuar, quedan sujetos al P.A.C. 1.7. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

El contratista se comprometerá a cumplir con las siguientes obligaciones:

Desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de

conformidad a los parámetros establecidos en el SENA. Ejecutar el objeto del contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas

y técnicas de acuerdo con su propuesta. Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el SENA por conducto

del Supervisor. El contratista debe asumir el costo del transporte de materiales al sitio de trabajo, así como

su seguridad y cuidado en el lugar de destino.

El contratista debe asumir los costos generados por la mala instalación de los elementos o

materiales de baja calidad empleados en la realización de la obra.

Acatando las normas de la Ley 1150/2007, el contratista asume los riesgos que se pueden

presentar en el desarrollo del contrato, por lo que él y las personas que posiblemente

puedan estar a su cargo deberán estar afiliados al sistema de seguridad social en salud,

pensión y riesgos profesionales, así como parafiscales.

El Contratista deberá garantizar que el servicio prestado sea de óptima calidad y se cumpla

con las especificaciones técnicas requeridas. Los materiales utilizados deben ser nuevos y

de excelente calidad.







REGIONAL RISARALDA



8

Proteger el buen estado y conservación de los bienes del SENA, y responder por las

perdidas o daños imputables por el contratista o que se hayan producido como

consecuencia del servicio prestado.

El contratista debe aportar las herramientas, equipos e implementos mecánicos de

transporte vertical y horizontal necesarios para la correcta ejecución de la obra.

El contratista se comprometerá a cumplir con las normas de salud ocupacional y seguridad

industrial generales y las especiales para el área de la construcción.

El contratista deberá contar con personal idóneo, debidamente calificado y certificado en

alturas para la ejecución del contrato.

Los elementos y materiales que se utilicen en la obra, deben ser previamente aprobados

por la interventoría y/o supervisión. Esta podrá ordenar, a costo del contratista, los ensayos

que considere necesarios, para comprobar que estos se ajusten a las especificaciones

exigidas.

La localización y las adecuaciones para sitios de almacenaje, campamentos y demás

construcciones provisionales necesarios para un correcto desarrollo de las obras, deberán

ser aprobadas por la interventoria y/o supervisión; y a costo del contratista.

Terminadas las obras, y previa la liquidación final del contrato, el contratista debe

desmontar y retirar por su cuenta y riesgo, todas las construcciones provisionales,

materiales y sobrantes, dejando el sitio de la obra completamente limpio.

Hacen parte de estas especificaciones técnicas: Las Normas de Construcción establecidas

por el ICONTEC, Las Normas de Sismo Resistencia NSR – 10, ACI, RAS, RETIE; así

como las recomendaciones de los fabricantes en el transporte, almacenamiento, utilización

y colocación de sus productos.

El contratista se responsabiliza por la protección y conservación de las obras, hasta que

estas sean entregadas y recibidas en forma definitiva y a entera satisfacción por el Centro

de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial – SENA – Regional Risaralda.

Los precios unitarios presentados por el contratista en su propuesta económica, deben

incluir el costo de los materiales, mano de obra, herramientas, equipos, transportes,

ensayos de control de calidad, impuestos fiscales y parafiscales, costos indirectos y

financieros.

Es importante reiterar que el presente contrato no tendrá en cuenta gastos reembolsables ni se pactarán fórmulas de reajuste.

El contratista debe responder por daños ocasionados a terceros, cuando estos le sean

imputables por el descuido, imprevisión, negligencia e ignorancia, en el desarrollo de la

obra.

El Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial, se reserva el derecho de Aprobar

o Rechazar cualquier trabajo que a su juicio no cumpla con las normas establecidas y

enunciadas en las especificaciones.

El contratista por su cuenta, debe dotar a su personal, de los elementos e implementos de

seguridad como: cascos, guantes, gafas, calzado, cinturones y cualquier otro que exija la

interventoria y/o supervisión. Debe mantener en el sitio de la obra, elementos y el botiquín

adecuado, para prestación de primeros auxilios; debe cumplir con todas las normas de

seguridad laboral contempladas por la ley Colombiana.

El contratista debe presentar a la interventoria y/o supervisión para su aprobación, las

marcas y/o referencias de productos o materiales que difieran de los establecidos en las

especificaciones; siempre y que estos sean de igual o mejor calidad, a juicio de esta, y

cumplan con las normas establecidas en las especificaciones. Esto no implica variación en

los precios unitarios establecidos.

El contratista debe vigilar por su cuenta y riesgo, sus sitios de almacenaje, equipos,

herramientas y de los elementos y materiales antes y después de su instalación, hasta el







REGIONAL RISARALDA



9

recibo final de la obra.

El contratista debe asumir los costos generados por la mala instalación de los elementos o

materiales de baja calidad empleados en la realización del mantenimiento.

Avisar al SENA, dentro del día hábil siguiente de conocida su existencia, la causal de incompatibilidad o inhabilidad sobreviviente.

Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales y contratación de aprendices, durante todo el tiempo de ejecución del contrato y acreditar ese paz y salvo cada vez que se lo requiera el SENA, por cuanto es un requisito previo para los pagos de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Avisar al SENA dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos del SENA.

Responder por los daños y perjuicios causados al SENA por el uso indebido de los elementos de trabajo que le hayan sido entregados para el desarrollo de la gestión, o por el maltrato, destrucción o desaparecimiento de los bienes del SENA acaecidos en ejecución del contrato

Las demás contempladas en la Ley 80 de 1993 y el Decreto 0734 de 2012, las señaladas en el pliego de condiciones y aquellos compromisos asumidos por el contratista de la propuesta.

El retiro de escombros o material sobrante será por cuenta del Contratista y deberá cumplir

con el plan medio ambiental, el cual deberá ser elaborado por personal idóneo.

Obrar de buena fe en cada una de las actuaciones que desarrolle dentro del proceso de

selección objeto de contratación.

Mantener vigente la propuesta formulada, durante la suscripción del contrato y la duración

del mismo. Obrar conforme con la ley 80 de 1993 y las normas que la reglamenten aquellas

que sean concordantes con esta materia.

Colaborar con la Dirección Regional del SENA, Regional Risaralda en lo que sea necesario

para que se cumplan los fines estatales y la efectividad de los derechos e intereses de los

administrados.

Abstenerse de interferir en la etapa de evaluación, ponderación de ofertas y adjudicación

El contrato adjudicado mediante el presente proceso de convocatoria pública; no podrá ser

cedido parcial ni totalmente, salvo previa autorización escrita del ordenador de gasto de la

Dirección Regional del SENA, Regional Risaralda.

Implementar las medidas de Manejo Ambiental para el proyecto objeto de este contrato

para lo cual debe estar informado de toda la reglamentación ambiental vigente y debe dar

cumplimiento a la misma para lo cual organizará los trabajos de tal forma que los

procedimientos aplicados sean compatibles no solo con los requerimientos técnicos

necesarios, sino con las disposiciones contenidas en la Ley 99 de 1993 y sus normas

reglamentarias, las normas especiales para la gestión y obtención de las autorizaciones y

permisos específicos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales.

Cualquier contravención a los preceptos anteriores será responsabilidad del CONTRATISTA y el INTERVENTOR, por esta causa podrá ordenar modificar los procedimientos o la suspensión de los trabajos. El CONTRATISTA garantizará que cumplirá a cabalidad con los requerimientos ambientales legales, reglamentarios y contractuales, y que no generará daño o perjuicio a SENA Risaralda o a terceros por esta causa. Por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la autoridad ambiental se pagaran directamente por el CONTRATISTA, quien mediante el presente documento, autoriza que le sea descontado del saldo insoluto del valor del contrato. Además, de acuerdo al artículo 23 de DECRETO 838 DE 2005, el contratista debe tener y entregar copia al interventor sobre la información en el sitio de obra sobre la cantidad de escombros generados y los certificados expedidos por los sitios de tratamiento y/o aprovechamiento. Esta documentación debe estar disponible para verificación de la







REGIONAL RISARALDA



10

autoridad ambiental.

De igual forma, vigilará que sus dependientes den estricto cumplimiento durante la ejecución del objeto contractual, a todas las medidas ambientales establecidas en la Resolución número 541 de 1994, expedida por los Ministerios del Medio Ambiente y de Transporte, que regulan el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final o de escombros, de construcción, demolición y capa orgánica suelo y subsuelo. Es obligación especial de EL CONTRATISTA ejecutar sus actividades o servicios sin crear riesgo para la salud, la seguridad o el medio ambiente, ya que todos los costos que se generen con ocasión a la contaminación se trasladarán a los directos causantes, incluyendo multas y gastos que se generen con ocasión de requerimientos o actuación de las autoridades. En sí, EL CONTRATISTA tomará todas las medidas conducentes para evitar la contaminación ambiental durante sus operaciones, cumplirá con todas las leyes ambientales aplicables, y se sujetará a las normas relativas al control de la misma, no dejando sustancias o materiales nocivos para la flora, fauna, salud humana o animal, ni verterá contaminantes en la atmósfera ni a los cuerpos de agua.

1.8. OBLIGACIONES GENERALES DEL SENA.

Obrar de buena fe en el desarrollo del proceso contractual.

Suministrar a los proponentes la información que les sea necesaria en desarrollo del proceso contractual.

Velar para que se cumplan los principios de la contratación estatal y los postulados que rigen la función administrativa dentro del proceso contractual.

Proteger los derechos de los oferentes y de la colectividad en general.

Solicitar autorización al contratante, sobre cualquiera modificación que se requiera hacer en las condiciones técnicas del contrato.

1.9. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA SUBCONTRATOS. El Contratista no podrá subcontratar la totalidad del contrato sin autorización expresa del SENA. Los subcontratos que el contratista tuviere que celebrar para la correcta ejecución de las obras, deberán respetar las especificaciones técnicas y la calidad de las obras exigidas por el SENA. El Contratista será el único responsable de la celebración de los subcontratos, todo lo cual realiza en su propio nombre y por su cuenta, riesgo e independencia, sin que el SENA adquiera responsabilidad alguna por dichos actos. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. Este contrato de obra pública se ejecutará con estricta sujeción a las cláusulas del mismo, al proyecto que le sirve de base y a las instrucciones dadas por el SENA y por la Interventoría y/o supervisión para el mejor cumplimiento del contrato. Durante el desarrollo de las obras y hasta que tenga lugar el recibo definitivo, el Contratista será responsable de las fallas que en la obra civil se adviertan, sin perjuicio de la responsabilidad a que se refiere el artículo 2060 del Código Civil. OBRAS ADICIONALES Y COMPLEMENTARIAS. Se consideran obras adicionales aquellas cuya naturaleza está determinada por este Contrato, necesarias para la oportuna finalización de la obra y que por circunstancias especiales y/o







REGIONAL RISARALDA



11

imprevistas se requieran para la adecuada ejecución del proyecto. Para estas obras, se tendrán en cuenta los precios unitarios previstos en el presente contrato. Las obras adicionales serán calificadas técnica y previamente por el Interventor, con el visto bueno del Supervisor designado por el SENA. Se consideran obras complementarias aquellas no incluidas en el contrato y que por consiguiente no fueron contempladas en la oferta del CONTRATISTA, pero que son necesarias para el desarrollo y culminación de la obra objeto del Contrato. Estas obras deberán ser estudiadas y calificadas previamente por el Interventor, con el visto bueno del Supervisor del SENA. Para ello, el Interventor solicitará al CONTRATISTA los costos correspondientes, ajustándose a las especificaciones técnicas de montaje. Las obras Adicionales y Complementarias serán aprobadas conservando el principio de equilibrio financiero contractual y la asignación, tipificación y estimación de riesgos. Las obras Adicionales y Complementarias serán aprobadas conservando el principio de equilibrio financiero contractual, que sólo podrán llevarse a cabo cuando medie acuerdo entre las partes y éste se eleve a escrito. CAMBIOS DE OBRAS. Los cambios de obra se harán mediante un acta suscrita por la Interventoría y el Supervisor, el Contratista y el visto bueno del SENA, siempre y cuando no haya modificación al objeto, al valor y al plazo del contrato. Sólo se podrán ordenar cambios de obra dentro del contrato, a cargo de la obra ordinaria siempre y cuando estén dentro del objeto del contrato, en las siguientes circunstancias: a) Para compensar ítems deficitarios por ítems superavitarios. b) Para realizar alguna obra necesaria y omitida, a cambio de ítem en superávit. c) Para mejorar alguna especificación. d) En otros eventos en que, a juicio del SENA, se estimen necesarios y convenientes. PROGRAMA DE TRABAJO El Contratista deberá cumplir con el programa detallado que presentó con su propuesta. Así mismo el interventor deberá hacer seguimiento a este programa. La aprobación que el Interventor dé al programa de construcción no exonera al Contratista de sus obligaciones contractuales. En consecuencia, deberá entregar la obra oportunamente y en forma satisfactoria aunque para ello tenga necesidad de utilizar un número mayor o tipo diferente de equipos a los programados, lo mismo que personal adicional o que tenga necesidad de reprogramar algunas o todas sus actividades, sin que con ello ocasione un mayor costo para el SENA. El programa de trabajo presentado por el Contratista se hará cumplir estrictamente por la interventoría y es obligación del contratista mantenerlo actualizado. A juicio de la interventoría, este programa podrá ser modificado luego de iniciarse la obra, sin que tal modificación ocasione variaciones del plazo, valor y objeto del Contrato. REGISTRO FOTOGRÁFICO Deberá realizarse en forma secuencial, desde el inicio de las actividades a realizar hasta su término, éste se entregará con la obra al interventor, recibida a satisfacción y antes del último pago.







REGIONAL RISARALDA



12

EQUIPO El equipo que utilice el contratista, su depreciación y mantenimiento correrán por su cuenta, así como la operación, bodegaje, etc. Igualmente deberá mantener en el sitio de las obras un número suficiente de equipo aprobado por el interventor y en buen estado con el objeto de evitar demora o interrupciones debidas a daños. La mala calidad de los equipos, la deficiencia en el mantenimiento o los daños que ellos puedan sufrir, no será causal que lo exima el cumplimiento de sus obligaciones. El SENA podrá hacer retirar del sitio de la obra cualquier equipo o herramienta que a su juicio esté defectuoso o no recomendable para ser utilizado. El contratista deberá reponer con la mayor brevedad el equipo que haya sido retirado por causa de daños o mantenimiento, con el fin de que no haya ningún retraso en las obras. El Contratista deberá presentar antes de iniciar los trabajos, la dirección exacta de la oficina donde pueda ser requerido en cualquier momento y números telefónicos, además del organigrama de su empresa (secretaria, auxiliares, mensajero, etc.), con el fin de tener una comunicación más activa. El Contratista proveerá, mantendrá y manejará a su costo las oficinas y depósitos que sean necesarios para la seguridad y comodidad de su personal y en términos generales para la ejecución de la obra. ESPECIFICACIONES Para la ejecución de las obras que son materia de este contrato, el contratista se ceñirá a las especificaciones suministradas por el SENA. Durante la ejecución del contrato se podrán hacer modificaciones a los diseños y a las especificaciones explicando las causas que justifiquen esto, debidamente aprobadas por el interventor y autorizadas por el contratista. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD El contratista antes de iniciar la ejecución del contrato presentará al interventor un programa de seguridad industrial, higiene y salubridad de los subcontratistas y/o personal de la obra. De igual manera se comprometerá en todo momento a proveer los recursos que sean necesarios para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todas las instalaciones de la obra, la de sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y la de los empleados y bienes del SENA, el Interventor y de terceras personas. El Contratista garantizará que sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y en general a todas aquellas personas relacionadas con la ejecución del contrato cumplan con todas las condiciones relativas a higiene, salubridad, prevención de accidentes y medidas de seguridad. El Contratista será responsable de todos los accidentes que puedan sufrir no sólo sus empleados, trabajadores y subcontratistas sino también el personal o bienes del SENA, el Interventor o terceras personas, resultantes de negligencia o descuido del Contratista, sus empleados, trabajadores o subcontratistas para tomar las precauciones o medidas de seguridad necesarias para la prevención de accidentes; por consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista. Durante la ejecución del contrato, el Contratista observará todas y cada una de las regulaciones de las autoridades bajo cuya jurisdicción se ejecute el contrato, relativas a seguridad, prevención de accidentes y enfermedad profesional, higiene y salubridad y en general las normas que a este respecto tengan las entidades oficiales. Igualmente cumplirá con lo establecido entre otras, en las siguientes normas: -Reglamento de higiene y seguridad para la industria de la construcción.







REGIONAL RISARALDA



13

-Resolución No. 02413 de 1979 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Colombia. -Resolución 2013 de 1983, expedida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. -Decreto 1295 del 22 de Junio de 1994. Antes de iniciar el contrato, el Contratista deberá preparar un programa de Salud Ocupacional completo con las medidas de seguridad e higiene industrial, y medicina preventiva y del trabajo que se desarrollará durante la ejecución de los trabajos y lo someterá a la aprobación del Interventor, quien podrá además recomendar cualquier otra medida adicional que considere necesaria. El programa de Salud Ocupacional deberá tener en cuenta los siguientes aspectos: Seguridad industrial: Conjunto de normas técnicas encaminadas a identificar, evaluar y controlar aquellos factores de riesgo ambientales presentes en el medio de trabajo causantes de los accidentes de trabajo. -Investigación de accidentes de trabajo. -Preparación para emergencias. -Inspecciones planeadas. -Dotación y control de elementos de protección personal. -Vigilancia y control del cumplimiento de normas y procedimientos de seguridad. Higiene industrial: Rama de la ingeniería sanitaria dedicada a identificar, evaluar y controlar aquellos factores de riesgo ambientales presentes en el medio de trabajo causantes de las enfermedades -Medir y cuantificar los factores de riesgo físico, químico, ergonómico y biológico. -Identificar riesgos que puedan producir enfermedades profesionales en cada puesto de trabajo. -Establecer las medidas de control requeridas en orden de importancia así: fuente, medio y trabajador. -Supervisar y verificar la aplicación de los sistemas de control de los riesgos ocupacionales en la fuente y en el medio ambiente. Medicina preventiva y del trabajo: Conjunto de actividades médicas y paramédicas destinadas a promover y mejorar la salud del trabajador, evaluar su capacidad laboral y ubicarlo en un lugar de trabajo de acuerdo a sus condiciones psico-biológicas. -Prevención de enfermedades profesionales y educación en salud. -Exámenes médicos, clínicos y paraclínicos para selección y ubicación de personal. -Campañas de medicina preventiva. -Vigilancia epidemiológica de enfermedades profesionales y patologías relacionadas con el trabajo y ausentismo por tales causas. -Servicio oportuno de primeros auxilios. -Espacios para descanso, capacitación y recreación. Este programa incluye los desvíos de tránsito requeridos para la ejecución de los trabajos, los cuales serán acordados por éste con las instancias competentes. Durante la ejecución del contrato el Interventor le podrá ordenar al Contratista cualquier medida adicional que considere conveniente o necesaria para garantizar la prevención de accidentes y éste deberá proceder de conformidad. Si por parte del contratista existe un incumplimiento sistemático y reiterado de los requisitos de seguridad o higiene, o de las instrucciones del interventor al respecto, éste podrá acordar planes de contingencia en cualquier momento o sugerir la suspensión la ejecución de las obras o de cualquier parte de ellas en caso de desatención de dichas recomendaciones, sin que el Contratista tenga derecho a ampliación de plazo y sin perjuicio de las multas a que hubiere lugar por este concepto. En el caso de peligro inminente para las personas, obras o bienes, el Interventor podrá obviar la notificación escrita y ordenar que se ejecuten inmediatamente las acciones correctivas que







REGIONAL RISARALDA



14

considere necesarias. El Contratista en estos casos no tendrá derecho a reconocimiento o indemnización alguna. Los gastos en que incurra el Contratista para el cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene y prevención de accidentes serán por cuenta de éste y no tendrá derecho a pago por separado ya que estos costos deben estar incluidos como costos indirectos dentro de cada uno de los precios unitarios del contrato. INFORME DE ACCIDENTES El Contratista deberá informar al Interventor dentro del plazo y en forma establecida a continuación, acerca de cualquier accidente que ocurra con relación a la ejecución del contrato y que ocasione muerte o perjuicio a cualquier persona, o daño a propiedad y en todos los casos de enfermedad profesional que ocurra con relación a la ejecución del contrato. El Contratista tendrá un plazo de veinticuatro (24) horas para suministrar el informe de los datos que exija el SENA o el Interventor. El informe incluirá, al menos, la siguiente información: Lugar, fecha y hora del accidente. Nombre del accidentado. Estado civil y edad. Oficio que desempeña y su experiencia. Actividad que desempeñaba en el momento del accidente. Indicar si hubo o no lesión. Clase de lesión sufrida. Posibles causas del accidente. Tratamiento recibido y concepto médico. El contratista exhibirá un tablero durante el desarrollo del contrato para denotar la estadística de accidentalidad. LIMPIEZA DEL SITIO O ZONA DE TRABAJO Durante el desarrollo de los trabajos, el Contratista deberá mantener en perfecto estado de limpieza la zona de las obras y sus alrededores para lo cual deberá retirar en forma adecuada, diariamente o con más frecuencia si así lo ordena el Interventor, escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de materiales de manera que no aparezca en ningún momento una acumulación desagradable y peligrosa de éstos. Al finalizar cualquier parte de los trabajos, el Contratista deberá retirar prontamente todo el equipo, construcciones provisionales y sobrantes de materiales que no hayan de ser usados más tarde en el mismo sitio o cerca de él para la ejecución de otras partes de las obras y deberá disponer, el mismo día, satisfactoriamente de todos los sobrantes, escombros y basuras que resulten de las obras en los botaderos de escombros oficialmente autorizados por la entidad competente. La limpieza y aseo de todas las partes de la obra no tendrá ítem de pago; el Contratista debe considerar su costo dentro de los costos indirectos de cada precio unitario pactado para el contrato. RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS. El Contratista asumirá toda la responsabilidad por los daños y perjuicios que se causaren al SENA o a terceros y que afecten de cualquier modo personas o propiedades durante la ejecución de la obra, por causa u omisión suya, por defectos o vicios de la obra o de los materiales empleados en ella, o de los trabajadores empleados en las obras o por la maquinaria o equipo a su servicio, en los términos de las normas legales que fijan esa responsabilidad.







REGIONAL RISARALDA



15

Por consiguiente, son de exclusiva cuenta del Contratista todos los costos provenientes de la debida reparación de cualquiera de los daños ocasionados en las obras o en los equipos a él encomendados y de los perjuicios que se ocasionen. El Contratista está obligado a cubrir oportunamente la totalidad de estos costos. SITIOS DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS. Los escombros se depositarán en sitios debidamente autorizados por la interventoría. El contratista se hará acreedor a la aplicación de multas hasta por la suma del uno por mil (1/1000) del valor inicial del Contrato, por el incumplimiento de esta disposición bien sea que la actividad la desarrolle él directamente o a través de un tercero en cumplimiento de las normas ambientales. TRABAJADORES DE LA OBRA Todos los trabajadores serán contratados libremente por el Contratista y no adquieren vinculación laboral, ni contractual con el SENA, por lo tanto corre a cargo del Contratista el pago de los salarios, indemnizaciones, bonificaciones y prestaciones sociales a que ellos tengan derecho, de acuerdo con los precios cotizados. El Contratista se obliga a mantener el orden y a emplear personal idóneo con el fin de que las obras se ejecuten en forma técnica y eficiente y se terminen dentro del plazo acordado. El Contratista dará estricto cumplimiento al Código Sustantivo del Trabajo y normas que lo complementan. El SENA podrá solicitar al Contratista el retiro de cualquier trabajador de las obras, sin que por ello el SENA adquiera obligación alguna con el trabajador o con el Contratista. MATERIALES Y REPUESTOS El Contratista se compromete a conseguir oportunamente todos los materiales y repuestos que se requieren para las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente que garantice el avance normal de la obra para evitar la escasez de materiales. Los materiales y demás elementos que el Contratista emplee en la ejecución de las obras que se le encomienden, deberán ser de primera calidad en su género y para el fin al que se le destine y deben tener un sitio adecuado para su almacenamiento con el fin de evitar su contaminación garantizando además seguridad y buen manejo. En general, todos los materiales deben cumplir con las Normas Técnicas Colombianas establecidas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC). El SENA y la interventoría externa podrán rechazar los materiales o elementos si no los encuentra conformes a lo establecido en las normas. Los materiales y elementos que el Contratista emplee en la ejecución de las obras sin dicha aprobación, podrán ser rechazados por el SENA y la interventoría externa, cuando no los encontrare adecuados. El material rechazado se retirará del lugar, reemplazándolo con material aprobado y la ejecución de la obra defectuosa se corregirá satisfactoriamente, todo esto sin lugar a pago extra. Toda obra rechazada por deficiencia en el material empleado o por defectos de construcción, deberá ser reparada por el Contratista a su costo. En caso de que se requiera por parte de la Interventoría la verificación de las especificaciones técnicas de los materiales de acuerdo con las normas, el Contratista está obligado a realizar a su costo los ensayos y pruebas de laboratorio necesarios y no representarán ningún costo adicional para el SENA. La responsabilidad por el suministro oportuno de los materiales es del Contratista y por consiguiente este no puede solicitar ampliación del plazo, ni justificar o alegar demoras en la fecha de entrega de la obra por causa del suministro deficiente o inoportuno de los materiales. El Contratista será responsable por los materiales incluidos en el contrato hasta que sean entregados en el sitio acordado. Además, el Contratista tendrá a su cargo todos los riesgos de materiales rechazados después de recibir el anuncio del rechazo.







REGIONAL RISARALDA



16

Todos los materiales estarán sujetos a inspección y pruebas por el SENA y la interventoría externa en cualquier lugar durante el período de fabricación, embalaje, montaje y en cualquier momento anterior a la aceptación final. El SENA y la interventoría externa podrán hacer la inspección en los talleres del Contratista, en los de cualquier fabricante, o en los depósitos de sus proveedores. Para ello el Contratista, sin cargo adicional, proveerá a la interventoría designada por el SENA de todas las facilidades de asistencia necesarias para el cumplimiento de sus deberes con seguridad y comodidad. La aceptación o el rechazo de materiales será hecho tan pronto como sea posible después de la inspección, pero la inspección y aceptación del material no exonerará al contratista de su responsabilidad por materiales que no cumplieren con los requisitos de estos documentos o en cuanto a defectos u otras fallas que pudieran ser descubiertas posteriormente, ni impondrá al SENA responsabilidad alguna en este sentido. El Contratista deberá ejecutar sobre los materiales las pruebas de fábrica que sean exigidas por estos documentos, notificando previamente al SENA al menos con quince (15) días calendario de anticipación sobre su intención de ejecutar cualquier prueba de fábrica, el tipo y propósito de la misma, de tal manera que el SENA pueda instruir a sus representantes a presenciarlas, o bien renunciar a estar presente. Los costos del representante del SENA serán cubiertos por el SENA. En caso que cualquier material resultare defectuoso por mala calidad de materia prima o mano de obra, o no se cumpliere con los requisitos de estos documentos, el SENA tendrá derecho a rechazarlo o a exigir su corrección. Los materiales rechazados deberán ser retirados o corregidos por cuenta del Contratista inmediatamente a la notificación por parte del Interventor, y no podrán ser presentados nuevamente para recibo a menos que se haya subsanado el motivo del rechazo o ejecutado su corrección. Sí el Contratista no removiere tal material cuando lo solicitare el SENA o la interventoría externa, o no procediere dentro del período señalado a su reemplazo o corrección, podrá reemplazarlo o corregirlo como lo estime conveniente y cargar al Contratista los costos ocasionados con tal motivo. ENTREGA Y RECIBO DE LA OBRA El Contratista informará con mínimo cinco( 5) días calendario de anticipación la fecha en que se propone hacer entrega total de la obra; el SENA podrá designar una comisión que dará la aprobación o hará las observaciones necesarias con el aval de la Interventoría para que el Contratista las termine a satisfacción de dicha comisión. Así mismo, el Contratista se obliga a ejecutar las pruebas finales que sean necesarias según el tipo de obra. A más tardar el último día del plazo, el contratista deberá tener debidamente terminadas y aprobadas las obras para entregarlas al SENA por conducto de los funcionarios que se comisionen para tal fin; si no las tuviere terminadas, el recibo sólo se hará cuando se hayan ejecutado todas las modificaciones y reparaciones exigidas de acuerdo con este artículo. Las entregas parciales de la obra no implican el recibo definitivo de esta parte ni mucho menos el de toda la obra. Así mismo es requisito para el recibo de la obra a satisfacción tener el sitio de ésta totalmente limpio de basuras y escombro y hacer entrega del registro fotográfico. 1.10. ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE

PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO. En el siguiente cuadro se plasma la TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN de los riegos previsibles involucrados en la contratación definida por el SENA. De conformidad con lo previsto en el artículo 2.1.2 Decreto 0734 de 2012, la presentación de las ofertas implica de la aceptación por parte del proponente de la distribución de riesgos previsibles aquí efectuada:







REGIONAL RISARALDA



17

TIPIFICACIÓN CONSOLIDADO

TIPO DE RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

VALORACIÓN DEL

PRESUPUESTO DE OBRA

PROBABILIDAD

DE OCURRENCIA

ASIGNACIÓN DEL RIESGO

RIESGOS ECONÓMI

COS

1

Variaciones o fluctuaciones en tasas de interés o de las tasas de cambio que afecten los flujos del contratista

3% BAJO CONTRATISTA

2 Incremento en los precios de materiales

4% MEDIO CONTRATISTA

3 Incremento en las cantidades de mano de obra y/o materiales por causas imputables al contratista

10% ALTO CONTRATISTA

4

Reducción de la oferta de materiales y/o equipos requeridos para la ejecución del contrato

1% BAJO CONTRATISTA

5 Materiales importados o no comercializables en el país

1 % BAJO CONTRATISTA

6 Daño, pérdida o hurto de materiales o equipos

4 % MEDIO CONTRATISTA

7 Suspensión o reducción del suministro de energía o agua

1% BAJO CONTRATISTA

8 Sabotaje de empleados o personal del contratista

1% BAJO CONTRATISTA

9 Mal funcionamiento o des calibración de equipos

1% BAJO CONTRATISTA

10

Escasez de la oferta de profesionales que puedan desarrollar las actividades del proyecto

1% BAJO CONTRATISTA

RIESGOS DE ORDEN PUBLICO Y

DE IMPACTO SOCIAL Y

DE SEGURIDA

D

1

Deterioro de las condiciones de seguridad y orden público que interrumpan las actividades o impidan la ejecución del contrato

1% BAJO CONTRATISTA

2

Interrupción de la ejecución del proyecto debido a huelgas/ manifestaciones de orden público por parte de los trabajadores del contratista.

1% BAJO CONTRATISTA

3 Daño o destrucción de la obra por acciones vandálicas o terroristas.

1% BAJO CONTRATISTA

4

Interrupción de las actividades del proyecto por el secuestro de las personas que realizan las actividades del proyecto.

1% BAJO CONTRATISTA

5

Respuesta de entidades administrativas que generen inoportunidad en el cumplimiento del contrato.

4 % MEDIO CONTRATISTA

6 Daños causados a terceros por el contratista.

1 % BAJO CONTRATISTA

RIESGOS DE LA

NATURALEZA

1 Propensión a contraer enfermedades típicas de la zona de ejecución del proyecto.

1% BAJO CONTRATISTA

2 Existencia de características o condiciones del terreno que afecten el desarrollo del proyecto

4% MEDIO CONTRATISTA







REGIONAL RISARALDA



18

3

Daños o impactos al medio ambiente que generen el contratista en el desarrollo del contrato.

2% BAJO CONTRATISTA

MOVILIDAD Y

TRANSPORTE

1

Inexistencia o limitaciones de medios de acceso y/o transporte de personas, materiales y equipos.

1% BAJO CONTRATISTA

RIESGO REGULAT

ORIO 1

Imposición de nuevos trámites o permisos.

1% BAJO CONTRATISTA

1.11. MECANISMOS DE COBERTURA QUE GARANTIZAN LAS OBLIGACIONES SURGIDAS

CON OCASIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y DEL CONTRATO. El contratista deberá constituir a su costa y a favor del SENA, unas garantías, en los términos señalados en el Título V Capítulo I artículo 5.1.4, numeral 5.1.4.2.3, 5.1.4.2.4, 5.1.4.2.7 y 5.1.4.2.8 del Decreto 734 de 2012 para amparar las obligaciones surgidas en el contrato, las cuales se mantendrán vigentes durante el plazo de la ejecución del contrato y liquidación del mismo y se ajustará a los límites, existencia y extensión de los siguientes riesgos:

Cumplimiento: en cuantía del 20% del monto del valor del contrato y vigente durante el término del mismo y cuatro (4) meses más.

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: en cuantía del 10% del valor del Contrato y vigente durante el término del mismo y tres (3) años más.

Calidad del servicio: en cuantía del 20% del valor del contrato, con una vigencia equivalente a la duración del contrato y cuatro (4) meses más.

Responsabilidad extracontractual: En cuantía no inferior a 200 SMMLV y con una vigencia equivalente al término de duración del contrato y cuatro (4) meses más.

Estabilidad y Calidad de la Obra: Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor final de Contrato y con una vigencia de cinco (5) años, contados a partir de la fecha del Acta de Entrega y Recibo de la obra.

Seriedad de la oferta: El proponente constituirá esta garantía que no podrá ser inferior

al diez por ciento (10%) del monto de la propuesta y su vigencia se extenderá desde el momento de la presentación de la oferta hasta la aprobación de la garantía que ampara los riesgos propios de la etapa contractual.

1.12. PARTICIPANTES. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. Podrán participar personas naturales o jurídicas que no se encuentren incursas en alguna de las inhabilidades o incompatibilidades contempladas en los artículos 8, 9 y 10 de la ley 80 de 1993, en la Constitución Política y demás normas concordantes en esta materia. CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES. En el evento de consorcios y uniones temporales, deberá acreditarse por cada uno de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal, el cumplimiento de las condiciones descritas en los documentos de la propuesta y que conforman los requisitos jurídicos de la propuesta. Los Consorcios o Uniones Temporales podrán estar compuestos por personas naturales y/o jurídicas y además de cumplir con los requisitos generales y jurídicos de los presentes Pliegos de condiciones, estarán sujetos a lo siguiente: Los proponentes indicarán si su participación es a título de Consorcio o Unión Temporal. Si se trata de Consorcio deberán indicar el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes y las actividades a ejecutar por cada uno de ellos, y en el caso de Uniones Temporales,







REGIONAL RISARALDA



19

señalarán los términos y extensión de la participación en la propuesta y en la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la Entidad. Los miembros del Consorcio o de la Unión Temporal deberán presentar el documento de constitución, para el cual deben estar previamente autorizados por la Junta o Asamblea de Socios, asi como también deben contar con la autorización para presentar la propuesta y celebrar el contrato en caso de serle adjudicado; así mismo deberá expresar claramente su conformación, las reglas básicas que regulan las relaciones entre ellos y su responsabilidad, e igualmente su deseo de participar en la presentación conjunta de la propuesta y de suscribir el contrato. A su vez, designarán a la persona que actuará como Representante del Consorcio o de la Unión Temporal. Los integrantes del Consorcio responderán solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta ydel contrato, en consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en el desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros que lo conforman. Los integrantes de la Unión Temporal responderán solidariamente por el cumplimiento de la propuesta y del objeto del contrato, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del objeto contratado, se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de sus miembros. Todo conforme a la Ley 80 de 1993 y demás normas que rijan la materia. 1.13. MODALIDAD, TIPOLOGÍA Y RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE. El SENA seleccionará al contratista; por la modalidad de selección Abreviada de Menor Cuantía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, reglamentado por el capítulo II sección II De la Contratación de Menor Cuantía del Decreto 734 de 2012 En caso de contradicciones entre el pliego de condiciones y la Ley, primará lo establecido en las leyes colombianas y sus decretos reglamentarios vigentes. El contrato será suscrito por el Subdirector del Centro de Diseño e Innovación Tecnológica, del SENA Regional Risaralda, de acuerdo a la delegación de funciones conferida por la Dirección General a través de la Resolución 2039 de 2004 y Decreto 249 de 2004. 1.14. VEEDURÍAS CIUDADANAS.

De conformidad con la ley 850 de 2003 y en cumplimiento de lo dispuesto en la normatividad son aquí convocadas para que puedan ejercer vigilancia a la presente convocatoria pública. 1.15. IMPUESTOS Y DEDUCCIONES. Serán por cuenta del CONTRATISTA todos los gastos, impuestos, tasas y contribuciones nacionales, departamentales y municipales, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato, así como el valor de la prima de la garantía única y sus modificaciones y los aportes FIC 1.16. COSTOS DE LAS PROPUESTAS. Los costos en los que incurra el proponente para la preparación y formulación de su propuesta serán de su exclusiva cuenta y riesgo, razón por la cual el SENA, no reconocerá suma alguna, ni efectuará reembolso de ninguna naturaleza por tal concepto. 1.17 AUDIENCIA DE SORTEO DE CONSOLIDACIÓN DE OFERENTES: En caso que el número de posibles oferentes sea superior a diez (10), la Entidad en el término señalado en el cronograma, realizará la audiencia de consolidación de oferentes, entre quienes manifestaron interés en participar, para escoger entre ellos un número no inferior a diez, mediante







REGIONAL RISARALDA



20

selección que se efectuará depositando el escrito de manifestación de interés en un recipiente, para que cada asistente al azar saque al seleccionado.



Contratar la adecuación del Mezzanine del ambiente de Confecciones del Centro de Diseño e Innovación

Tecnológica Industrial del SENA, Regional Risaralda de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas. ubicado en la Calle 26 Transversal 7 Santa Isabel, del municipio de Dosquebradas de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas, por el sistema de precios unitarios sin fórmula de reajuste.



REGIONAL RISARALDA



21

CAPÍTULO 2. PROCEDIMIENTO DE LA SELECCION ABREVIADA.

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO.

Ítem Actividad Fecha Lugar

1 Aviso de convocatoria Publica 26 de octubre de 2012

Portal único de contratación www.contratos.gov.co y

pagina del SENA www.sena.edu.co.

2 Publicación estudios previos y proyecto de pliego de condiciones.

Del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2012.



3 Fechas para consulta y retiro de proyecto de pliegos de condiciones

Del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2012.



4 Visita, para reconocimiento del área.

El día 29 de Octubre de 2012 a las 10:00

a.m.

Calle 26 Transversal 7, Santa Isabel, Dosquebradas,

Risaralda

5

Convocatoria limitada a Mypes, Recepción de manifestación de Interés en participar, por parte de Mypes

Hasta el 1 de

noviembre de 2012, hasta las 4:00 p.m.

Calle 26 Transversal 7, Dosquebradas, Risaralda

Unidad de Correspondencia en su horario de atención al

público o al correo electrónico

[email protected].

6 Apertura del proceso y publicación del pliego definitivo.

2 de Noviembre de 2012.


pagina del SENA www.sena.edu.co

7 Observaciones al pliego de condiciones definitivo.

Desde el 2 de noviembre hasta el 8 de

noviembre hasta las 9:00 a.m.




[email protected]

8

Recepción de manifestación de interés en participar, por parte de posibles oferentes, en caso de no quedar limitada a Mypes

Del 6 al 8 de

Noviembre de 2012 hasta las 2:30 p.m.




[email protected]

9 Audiencia pública de sorteo (en caso de requerirse).

8 de Noviembre de 2012

Oficina de Contratación y Compras Calle 26

http://www.contratos.gov.co/






mailto:[email protected]











REGIONAL RISARALDA



22

Hora 3:30 p.m. Transversal 7, Dosquebradas, Risaralda

10

Audiencia de aclaración de pliegos y de tipificación, estimación y asignación de riesgos

9 de noviembre de 2012

Hora 2:30 p.m

Oficina de Contratación y Compras Calle 26

Transversal 7, Dosquebradas, Risaralda

11 Plazo máximo para expedición de Adendas

9 de noviembre de

2012.



12 Fecha de cierre para recepción de propuestas.

13 de noviembre de 2012 hasta las 3:00

p.m

Calle 26 Transversal 7, Dosquebradas, Risaralda ra.

8ª No. 26-79, Unidad de Correspondencia en su

horario de atención al publico o al correo electrónico

[email protected]

13 Evaluación de las propuestas Requisitos Habilitantes

Del 13 al 15 de noviembre de 2012



14 Termino para subsanar requisitos habilitantes

Noviembre 16 de 2012 hasta las 4:00 p.m.

Calle 26 Transversal 7, Dosquebradas, Risaralda,



[email protected].

15

Evaluación técnico-económica

Noviembre 19 de 2012.



16 Traslado de la evaluación y recepción de observaciones

Del 20 al 22 de noviembre de 2012.


www.sena.edu.co . Observaciones: Calle 26

Transversal 7, Dosquebradas, Risaralda



[email protected]

17 Adjudicación y respuesta a observaciones

23 de noviembre de 2012



18 Suscripción – legalización y Dentro de los tres (3) Oficina de Contratacion y




















REGIONAL RISARALDA



23

(ESPACIO EN BLANCO)

registro presupuestal del contrato.

días hábiles siguientes a la firma del contrato.

Compras Calle 26 Transversal 7,

Dosquebradas, Risaralda







REGIONAL RISARALDA



24

CAPÍTULO 3. PREPARACIÓN Y ENTREGA DE LA PROPUESTA

3.1. REQUISITOS MINIMOS PARA PRESENTAR PROPUESTAS. Quienes estén interesados en presentar propuestas deberán acreditar lo siguiente: a) Validez de la propuesta: La validez de la propuesta será concordante con la vigencia de la

garantía de seriedad de la propuesta.

b) contenido de la Propuesta: Las propuestas deben referirse y sujetarse a todos y cada uno de

los puntos contenidos en el presente documento y contener un índice detallando los documentos y las páginas donde se encuentran.

c) Interpretación de discrepancias en el texto de la propuesta: Si en las propuestas existen

discrepancias entre letras y números, prevalecerá el monto expresado en letras. d) Precios de la Propuesta: La propuesta económica debe ser clara y verificable

matemáticamente, discriminando el I.V.A. cuando corresponda. Las cifras no podrán contener decimales, deberán ser aproximadas a la unidad más cercana.

3.2. PRESENTACION DE LA PROPUESTA. Las propuestas deberán ser presentadas en forma escrita, en papel, en idioma castellano, de acuerdo con el orden y requisitos establecidos en el presente pliego de condiciones, con todos sus formatos y anexos, debidamente foliada en la parte frontal de cada hoja en sobres cerrados, sellados; en original y copia marcada así:

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA

CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No 66-9223-05-2012 DE 2012

Nº DE FOLIOS __________

PROPONENTE: _________________________________________________

DIRECCIÓN: _____________________________________________________

TELÉFONO:_________________________ FAX_________________________ Correo Electrónico:______________________

Los textos entre líneas, tachaduras, enmendaduras, palabras superpuestas o cualquier otro tipo de corrección que se realice sobre el texto original, será válido únicamente si lleva la firma del representante legal al pie de la corrección. 3.3. DOCUMENTOS JURIDICOS DE LA PROPUESTA:

La propuesta deberá contener OBLIGATORIAMENTE la siguiente información y documentación:







REGIONAL RISARALDA



25

a. CARTA DE PRESENTACIÓN. La carta de presentación de la propuesta, según formato

(Anexo 1. Modelo Carta De Presentación), deberá ser firmada por el Representante Legal del Proponente, (no se aceptan firmas escaneadas), indicando nombre, cargo, documento de identidad y valor de la propuesta. (No se aceptan firmas escaneadas). En ella debe constar una declaración bajo juramento de no encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad de que tratan el artículo 8º y 9º de la Ley 80 de 1993 y demás normas legales pertinentes.

b. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL. El oferente ya sea persona natural o jurídica deberá presentar en su propuesta el Certificado de Existencia y Representación Legal o Certificado de Registro Mercantil, expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio principal ó de acuerdo a la normatividad vigente, si a ello hubiere lugar. Éste documento debe ser expedido con una antelación no inferior a treinta (30) días ala fecha fijada para la entrega de la documentación y las propuestas. Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada integrante deberá presentar este certificado con las exigencias señaladas anteriormente.

c. ACTA DE AUTORIZACIÓN DE LA ASAMBLEA O JUNTA DE SOCIOS. En el caso en que el representante legal de la persona jurídica proponente, tenga alguna limitación para suscribir la oferta o el contrato, según lo indicado en el Certificado de Existencia y Representación Legal, se deberá anexar el original del Acta de la Junta o Asamblea de Socios por la cual se le exima o levante la limitación aludida. Si la oferta es presentada por un consorcio o unión temporal, cada uno de sus miembros deberá presentar de manera independiente el anterior documento, en proporción a su participación, incluyendo además la autorización para presentar la propuesta y celebrar el contrato en caso de ser adjudicado el contrato.

d. DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL. Deberá expresar claramente su conformación, las reglas básicas que regulan las relaciones entre ellos, el grado de participación de cada uno de sus integrantes y su responsabilidad. Igualmente su deseo de participar en la presentación conjunta de la propuesta y de suscribir el contrato, de conformidad con el artículo 7º de la Ley 80 de 1993. A su vez, designarán a la persona que actuará como representante legal del consorcio o de la unión temporal. (Anexo 2. Modelo Del Acuerdo De Consorcio O Unión Temporal), sin perjuicio de las condiciones requeridas dentro del presente pliego de condiciones.

e. CERTIFICACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARAFISCALES Y DEL FIC. Acreditar encontrarse a paz y salvo en el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos ley, o por el representante legal (artículo 50, Ley 789 de 2002, artículo 1° Ley 828 de 2003), acompañado con la firma de un contador, anexando copia de la tarjeta profesional, de la cedula de ciudadanía y del certificado de antecedentes disciplinarios, expedido por la Junta Central de Contadores. Igualmente, deberá acreditar que se encuentra al día por concepto de contratos de aprendizaje o de no estar obligado a su cumplimiento. Las







REGIONAL RISARALDA



26

anteriores certificaciones deben estar debidamente soportadas con la verificación actualizada expedida por el Sena.

Igualmente la certificación deberá contener el cumplimiento de obligaciones fiscales ante el FIC. Si el proponente es un consorcio o una unión temporal, cada uno de sus integrantes deberá presentar las certificaciones anteriores y los documentos relacionados.

f. Documento de identificación del proponente o representante legal.

g. Adjuntar copia del registro único tributario (RUT), expedido por la DIAN.

h. Certificaciones de experiencia y cumplimiento.

i. Certificado de Responsabilidad Fiscal, expedido por la Contraloría General de la República.

j. Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido, por la Procuraduría General de la Nación.

k. Certificado de antecedentes judiciales de la persona natural y/o del representante legal y

/o integrante de consorcio o unión temporal, será consultado por el Sena.

l. Garantía de seriedad de la propuesta, en los siguientes términos: Para responder por la seriedad de la propuesta, el proponente deberá constituir a favor del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE “SENA”, NIT: 899999034-1, una garantía consistente en una póliza expedida por una Compañía de Seguros legalmente autorizada para operar en Colombia cuya póliza matriz debe corresponder a las que se otorgan a favor de Entidades Públicas ó garantía bancaria, equivalente al diez por ciento (10%) del monto de la propuesta y con una vigencia desde la presentación de la propuesta hasta la aprobación de la garantía de la etapa contractual.

La entidad podrá solicitar a uno o a todos los proponentes la ampliación de la vigencia de la póliza de seriedad, si así lo considera conveniente. Las primas que ocasionen la renovación, correrán por cuenta del proponente. La no presentación de la póliza de seriedad de la propuesta, será causal de rechazo de la propuesta. Cuando la propuesta sea presentada por un consorcio o unión temporal, en la póliza de garantía de seriedad de la oferta deberá estipularse de manera clara, concreta e insubsanable, que el tomador es el consorcio o unión temporal, según sea el caso, con la indicación de cada uno de sus integrantes (no a nombre de sus representantes legales), y deberá expresar claramente que su valor total será exigible ante el incumplimiento de las obligaciones amparadas en que incurran cualquiera de los integrantes del proponente, en todo o en parte, de manera directa o indirecta . Si se declara desierta la contratación, las garantías serán devueltas a los proponentes al







REGIONAL RISARALDA



27

comunicarse dicha decisión.

m. REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES.

Los oferentes deberán acogerse a lo estipulado en el Capítulo I, Sección II del decreto 0734 de 2012, en relación con la verificación de las condiciones de los proponentes y su acreditación para el Registro Único de Proponentes, “RUP”, el cual debe estar vigente y expedido con una antelación no superior a treinta (30) días calendario y deberá estar inscrito de acuerdo al Sistema de Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), así: Descripción General: CONSTRUCCION Clasificación: F REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES.

Descripción General: CONSTRUCCION Clasificación: F 454 Acondicionamiento de edificación y de obras civiles. 4549 Otros trabajos de acondicionamiento 455 Terminación y Acabado de Edificaciones y obras civiles

4559 Otros trabajos de terminación y acabado

Lo anterior no se exige cuando la Cámara de Comercio donde se encuentre registrado el proponente, no haya actualizado sus herramientas tecnológicas de acuerdo a las exigencias del Decreto 734 de 2012, por tanto para la actualización y renovación del RUP se aceptaran los formularios y esquemas y procedimientos actuales, con la siguiente clasificación: Registro: Constructor.

Especialidad 04. Edificaciones y obras de urbanismo.

Grupo: 03 Remodelaciones, conservación mantenimiento.

04 Restauración de edificaciones. 10 Instalaciones interiores para edificaciones

En el caso de Consorcio o de Unión Temporal, cada proponente debe cumplir con el anterior requerimiento.

n. Diligenciamiento Anexo Nº 5.

La Capacidad residual mínima en términos de SMMLV que deben tener los proponentes







REGIONAL RISARALDA



28

para el presente proceso es de ciento treinta (130) SMMLV. 3.4. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA.

a. ANEXO N° 3. FORMATO PRESENTACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA.

CAPÍTULO 4. PROCEDIMIENTO PARA SELECCIONAR EL OFERENTE. El ordenador del gasto designará a los miembros del comité evaluador el cual se encargará del análisis y evaluaciones, así como de recomendar la adjudicación o declarar desierta la presente convocatoria pública. Dentro del término señalado en el cronograma del proceso, se procederá a verificar cada una de las propuestas desde el punto de factores habilitantes; de las ofertas que cumplan con la totalidad de lo anteriormente establecido, se ponderaran los factores de selección que permitan identificar la oferta más favorable para la entidad. 4.1. CALIFICACION DE FACTORES HABILITANTES. a) Capacidad jurídica: Calificación (Cumple/No cumple).

Se verificará la capacidad jurídica de los proponentes, en caso de Consorcio o Unión Temporal, cada uno de los consorciados o unidos temporalmente deben contar con la capacidad jurídica, previa autorización escrita de la junta o asamblea de socios para conformar el Consorcio o Unión Temporal y para presentar la oferta y celebrar el contrato en caso de serle adjudicado. De igual manera se evaluará el cumplimiento de los requisitos legales que deben reunir los documentos exigidos en el presente pliego de condiciones; se evaluará la información aportada con las ofertas en su coherencia legal y reglamentaria. Se verificará que los proponentes no estén incursos en las causales de rechazo contenidas en el presente pliego de condiciones estipuladas en el presente documento. Tan solo seguirán siendo hábiles aquellas propuestas que cumplan con dichos requisitos y documentos de orden jurídico de la propuesta.

b) Condiciones de experiencia: Calificación (Cumple / No cumple).

Experiencia Probable: Se acreditará una experiencia no inferior a un (1) año, que determinará la persona jurídica por el tiempo durante el cual han ejercido su actividad constructora después de haber adquirido la persona jurídica y las personas naturales se determinará por el tiempo que hayan desarrollado la profesión en el área de la construcción a partir de la fecha de terminación y aprobación del pensum académico de educación superior o en su defecto, fecha de grado que figure en el acta de grado o en el título profesional o en la tarjeta o matricula profesional. Las personas jurídicas cuya adquisición de la personería jurídica sea inferior a 60 meses podrán determinar la experiencia probable por los promedios aritméticos del tiempo en que han ejercido la profesión o actividad los socios o asociados que puedan aportar experiencia. La experiencia probable debe estar relacionada estrictamente con la actividad constructora y acorde con su objeto social.







REGIONAL RISARALDA



29

De igual manera se dará aplicación a las equivalencias contempladas en el Decreto 734 de 2012.

c) Capacidad de Organización. (Cumple / No cumple). Se verificara con fundamento en:

Organización técnica: Se acreditará como mínimo un puntaje de 150 puntos.

Organización Operacional: Se acreditará una organización operacional igual o superior a 1.000S MMLV.

d) Capacidad financiera. (Cumple / No cumple).

Para la evaluación de los siguientes indicadores financieros, se tomara como única fuente de información lo reportado en el registro único de proponentes por parte del proponente. El Registro único de proponentes se deberá presentar de conformidad con las normas vigentes.

Capital de trabajo en SMMLV.(Cumple / No cumple). El Capital de trabajo mínimo en términos de SMMLV que deben tener los proponentes para el presente proceso es de ciento diez (110) SMMLV.

Capital de trabajo = Activo corriente - pasivo corriente

Liquidez. (Cumple / No cumple). Refleja la capacidad que tiene el proponente de convertir sus activos en dinero para atender sus obligaciones de corto plazo:

Liquidez = (Activo corriente / Pasivo corriente) El nivel de liquidez debe ser igual o mayor a uno (1).

Endeudamiento. (Cumple / No cumple). Refleja el grado de participación de los pasivos totales en los activos totales del proponente.

Endeudamiento = (Pasivo Total / Activo Total)

El nivel de endeudamiento debe ser igual o menor al setenta por ciento (70%).

La capacidad financiera y de organización, en los casos de Consorcio o de Unión Temporal, será la sumatoria de la acreditada por los proponentes consorciados o unidos temporalmente.







REGIONAL RISARALDA



30

El comité evaluador publicara un informe de evaluación con los elementos técnico – jurídico, donde se informara la Calificación de cada proponente (Cumple / No cumple); y los documentos que cada uno de los oferentes deban subsanar para poder seguir participando del proceso.

4.2. REGLAS DE SUBSANABILIDAD. De conformidad con lo reglamentado en el artículo 2.2.8° del Decreto 0734 de 2012, los oferentes podrán subsanar todos aquellos documentos que verifiquen las condiciones del proponente o soporten el contenido de la oferta y que no constituyan los factores de escogencia establecidos por la entidad en el pliego de condiciones, de conformidad con lo previsto en los numerales 2.3. y 4 del artículo 5° de la Ley 1150 de 2007 concordante con el Decreto 734 de 2012y serán subsanados en el término establecido en el cronograma del pliego de condiciones. La entidad en condiciones de igualdad para todos los proponentes podrá requerir los requisitos o documentos subsanables que considere necesarios hasta la adjudicación. Sera rechazada la oferta del proponente que dentro del término previsto en el presente pliego (cronograma) o en la solicitud de la entidad, no responda al requerimiento que le haga la entidad para subsanarla. En ningún caso se podrá subsanar la falta de capacidad para presentar la oferta, ni que se acrediten circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso, así como tampoco que se adicione o mejore el contenido de la oferta. 4.3. FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA OFERTA MÁS

FAVORABLE PARA LA ENTIDAD.

FACTORES DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN

FACTORES TÉCNICOS ADICIONALES A LOS MÍNIMOS REQUERIDOS

La propuesta que contenga las mejores condiciones técnicas adicionales que para la entidad que representen ventajas de calidad o de funcionamiento, de acuerdo a la desagregación señalada en el presente pliego,

será la que obtenga el mejor puntaje.

400 PUNTOS

FACTOR ECONÓMICO

Las propuestas se calificarán de acuerdo a lo establecido en el presente pliego

600 PUNTOS

TOTAL CALIFICACIÓN 1.000 PUNTOS







REGIONAL RISARALDA



31

FACTORES TÉCNICOS ADICIONALES A LOS MÍNIMOS REQUERIDOS (400PUNTOS)

La evaluación Técnica se realizará de la siguiente forma:

CRITERIOS RANGO PUNTAJE

Capacidad Técnica

Al proponente que tenga soportada en el Registro Único de Proponentes una capacidad técnica como constructor mínimo de ciento cincuenta (150) puntos, se le asignarán máximo trescientos (300) puntos y a los demás se les asignará puntajes inversamente proporcionales de acuerdo con la siguiente fórmula:

Poi = (Po x 300)/Pb

Donde:

Poi = Puntaje de la propuesta analizada.

Pb = Puntaje base (150).

Po = Puntaje por Capacidad Técnica de la propuesta analizada.

300 PUNTOS

Programas de ejecución de los trabajos.

Si el programa incluye lo exigido en el presente pliego

100 PUNTOS

Si el programa no incluye lo exigido en el presente pliego, o no lo presenta.

0 PUNTOS

Capacidad Técnica (MÁXIMO 300 PUNTOS):

Se evaluará con base en el puntaje que por capacidad técnica de constructores, figure en el Certificado del Registro Único de Proponentes (RUP). Cuando la propuesta sea presentada mediante consorcio o unión temporal La capacidad técnica será la sumatoria de cada uno de sus integrantes, siempre que al menos uno de ellos cumpla como mínimo con el 70% de lo exigido.

Programa de ejecución de los trabajos (MÁXIMO 100 PUNTOS).

El proponente deberá presentar el programa de actividades que realizará para el cumplimiento del contrato objeto del presente proceso de selección en el desarrollo de la intervención por actividades, en un diagrama de barras o un cronograma, discriminando en semanas, con un plazo máximo de ejecución del proyecto de veinte (20) días calendario sin sobrepasar el 10 de diciembre de 2012, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de iniciación del contrato. La valoración de este requisito se sujetará al contenido del programa de ejecución de los trabajos otorgando el puntaje únicamente al proponente que lo contemple en su totalidad:







REGIONAL RISARALDA



32

a) La secuencia y duración de cada una de las actividades indicadas b) Descripción de cada actividad c) Ruta critica d) Un anexo en el cual se especifique la jornada de trabajo que se tendrá en cuenta en el

desarrollo de las actividades (días y horas laborales).

FACTOR ECONÓMICO (600 PUNTOS)

Se evaluará el precio teniendo en cuenta que en ningún caso el VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA podrá ser superior al cien por ciento (100%) del presupuesto oficial ni inferior al sesenta por ciento (60%) del mismo, por cuanto la entidad considera que la evaluación de precios realizada permite establecer que los precios aprobados son comerciales y obedecen a los estudios de mercado realizados por el SENA.

El valor total de la Oferta Económica será evaluado teniendo en cuenta el valor corregido

aritméticamente, con la aplicación de la fórmula resultante del sorteo efectuado en la fecha de

cierre, así:

MEDIA GEOMÉTRICA así:

MG= ((Po*X1*X2*X3*X4…...Xn) ^ (1/(n+1))

Donde:

MG = Media Geométrica de los valores TOTALES de las propuestas hábiles

Po = Presupuesto Oficial del SENA.

Xn= Valor total de las propuestas presentadas por los proponentes hábiles de acuerdo con el ANEXO N° 3. FORMATO PRESENTACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA.

(n +1)= Número de propuestas hábiles y 1 corresponde al presupuesto oficial (Po).

Calculado el valor de la media geométrica se otorgarán 750 PUNTOS al proponente que

presente la oferta económica con el precio más cercano por debajo o igual del valor de la media

geométrica.

Continuarán en el orden de elegibilidad:

En orden descendente se evaluarán proporcionalmente a las propuestas que estén por debajo

del 100% del valor de la media geométrica, aplicando la siguiente fórmula:

P = 750 x B

A

A= Oferta Económica con el precio más cercano por debajo o igual del valor de la media

geométrica.

B= Oferta hábil a evaluar







REGIONAL RISARALDA



33

En orden ascendente se evaluará proporcionalmente a las propuestas que estén por encima del

100% del valor de la media geométrica, aplicando la siguiente fórmula:

P = 750 x A

B

A= Oferta económica con el precio más cercano por debajo o igual del valor de la media

geométrica.


MEDIA ARITMÉTICA así:

MA = (Po +X1+ X2 + X3 + …….Xn) /(n+1)

Donde:

MA = Media aritmética de los de los valores totales de las propuestas hábiles

Po = Presupuesto Oficial del SENA.

Xn = Valor total de las propuestas presentadas por los proponentes hábiles de acuerdo con el

Formato No 4, Oferta Económica.

(n +1) = Número de propuestas hábiles y 1 corresponde al presupuesto oficial (Po).

Calculado el valor de la media aritmética se otorgarán 750 PUNTOS al proponente que

presente la oferta económica con el precio más cercano por debajo o igual del valor de la media

aritmética.

Continuarán en el orden de elegibilidad:

En orden descendente se evaluarán proporcionalmente a las propuestas que estén por debajo

del 100% del valor de la media aritmética, aplicando la siguiente fórmula:

P = 750 x B

A

A= Oferta Económica con el precio más cercano por debajo o igual del valor de la media

aritmética.


En orden ascendente se evaluará proporcionalmente a las propuestas que estén por encima del

100% del valor de la media aritmética, aplicando la siguiente fórmula:

P = 750 x A

B

A= Oferta económica con el precio más cercano por debajo o igual del valor de la media

aritmética.








REGIONAL RISARALDA



34

4.4. OFERTA CON PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS. De conformidad con lo reglamentado en el artículo 2.2.10° del Decreto 0734 de 2012; cuando de conformidad con la información a su alcance la entidad estime que el valor de la oferta resulta artificialmente bajo,requerirá al oferente para que explique las razones que sustenten el valor por él ofertado. Oídas las explicaciones, el comité asesor, recomendará el rechazo o la continuidad de la oferta en el proceso, explicando sus razones. Todo conforme al Artículo 3.2.10° del Decreto 0734 de 2012. 4.5. CRITERIOS DE DESEMPATE. Si se presentara un empate entre dos (2) o más proponentes, el SENA procederá a la definición de un ganador teniendo en cuenta el siguiente orden de prioridad:

a) Se seleccionará al proponente que haya obtenido el mayor puntaje en la evaluación técnica.

b) Si subsiste el empate, se seleccionará al proponente que haya obtenido el mayor puntaje en la evaluación del elemento económico.

c) Si subsiste el empate se procederá a elegir el ganador mediante el sorteo por balotas,

para lo cual en la fecha y hora que al efecto se cite a los proponentes, los Representantes Legales (o delegados) de las propuestas empatadas escogerán las balotas y se adjudicará a aquel que obtenga la balota con el número mayor.

4.6. ADJUDICACION. El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial de la Regional Risaralda, adjudicará el proceso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 3.2.2.1° del Decreto 0734 de 2012, y en la fecha señalada en el cronograma del presente proceso. El proceso será adjudicado por el Subdirector del Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial del SENA Regional Risaralda, mediante Acto Administrativo motivado, el cual será publicado en el Portal Único de Contratación y en la Página web del SENA. El acto de adjudicación es irrevocable y obliga a la entidad y al adjudicatario. No obstante lo anterior, si dentro del plazo comprendido entre la adjudicación del contrato y la suscripción del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales, este podrá ser revocado, caso en el cual, la entidad podrá aplicar lo previsto en el inciso final del numeral 12 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993. Sin perjuicio de las potestades a que se refiere el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, en aquellos casos en que la entidad declare la caducidad del contrato y se encuentre pendiente de ejecución un porcentaje igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del mismo, se podrá







REGIONAL RISARALDA



35

contratar al proponente calificado en el segundo lugar en el proceso de selección respectivo, previa revisión de las condiciones a que haya lugar. 4.7. CAUSALES DE RECHAZO DE LA PROPUESTA.

a) Cuando la propuesta supere el presupuesto oficial. b) Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna causal de inhabilidad o

incompatibilidad establecidas en la Constitución o la Ley. c) Cuando la propuesta sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o

que no cumpla con todas las calidades y condiciones de participación. d) Cuando para este mismo proceso se presenten varias propuestas por el proponente, por

sí o por interpuesta persona, en un consorcio, unión temporal, individualmente o a través de una persona jurídica.

e) Cuando no se suscriba la carta de presentación de la propuesta por la persona natural proponente o por el representante legal de la persona jurídica proponente, (no se aceptan firmas escaneadas) o cuando ésta no se encuentre debidamente autorizada para presentar la propuesta de acuerdo con los estatutos sociales o con el documento de integración del consorcio o unión temporal.

f) Cuando la propuesta se presente en forma extemporánea. g) Cuando no subsane correctamente lo solicitado por la Entidad o dentro del término

fijado, la información o documentación solicitado cuando el documento subsanado corresponda a circunstancias ocurridas con posterioridad a la fecha de cierre del proceso.

h) Cuando se compruebe que el proponente ha influido o presionado sobre el estudio de las ofertas.

i) Cuando se compruebe que los documentos presentados por el proponente contienen información falsa.

j) Cuando el proponente no cumpla con la Capacidad Máxima de Contratación y la Capacidad Residual exigido.

k) Cuando el proponente no oferte todos y cada uno de los ítems descritos en las especificaciones esenciales.

l) Cuando los documentos de la propuesta no cumplan con los requerimientos jurídicos establecidos en el pliego de condiciones. En caso de unión temporal o consorcio, se rechazará la propuesta cuando uno de sus integrantes no cumpla con los requisitos y/o documentos jurídicos de la propuesta.

m) Cuando el objeto social del proponente no corresponda al objeto de la contratación. En el caso de consorcios o uniones temporales, la propuesta será eliminada si respecto de cada integrante, no se cumple con el objeto de la contratación.

4.8. DECLARATORIA DE DESIERTA DEL PROCESO. La Subdirección del Centro de Diseño e Innovación Tecnológica industrial del SENA – Regional Risaralda podrá declarar desierto el presente proceso por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva o cuando ningún oferente haya quedado habilitado. La declaratoria de desierta se efectuará el día de la adjudicación, mediante acto administrativo en el que se señalarán en forma expresa y detallada las razones que han conducido a tal decisión y se sujetarán a lo establecido en el artículo 6 del Decreto 287 de 1996 y el numeral 18, artículo 24 de la Ley 80 de 1993 y demás normas vigentes.







REGIONAL RISARALDA



36

La presente contratación no está cobijada por un Acuerdo Internacional o un Tratado de Libre Comercio vigente para el Estado Colombiano en los términos del artículo 8.1.17 del Decreto 734 de 2012. Dada en Pereira, a los dos (2) días del mes de Noviembre de 2012

(Original firmado)

ANDRES AURELIO ALARCON TIQUE Subdirector Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial

Revisión Jurídica: Olga Milena Gartner Tobón Revisión Técnica: Fredy Saldaña







REGIONAL RISARALDA



37

CAPÍTULO 5. FORMATOS Y ANEXOS.

ANEXO N° 1. MODELO CARTA DE PRESENTACIÓN.

Ciudad y Fecha Señores SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

Regional RISARALDA Carrera 8ª No 26-79 Pereira Asunto: Proceso de Menor Cuantía 66-1010-11-2012. Yo,__________________________, mayor de edad y vecino de esta ciudad, obrando en nombre propio o en calidad de representante legal de____________________________ofrezco contratar a todo costo con el SENA Regional RISARALDA, “OBJETO DEL PROCESO” De acuerdo con el pliego de condiciones y requisitos exigidos en las condiciones mínimas y de conformidad con lo establecido en este documento. Igualmente, bajo la gravedad del juramento: 1. Manifiesto no encontrarme incurso en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad según lo señalado en los artículos 127 de la Constitución Política, 8º y 9° de la Ley 80 de 1993, así como tampoco encontrarme incurso en causal de disolución o liquidación; en concordato; en cesación de pagos o en concurso de acreedores o embargo. (Las personas jurídicas deberán hacer la manifestación expresa de que las cuotas sociales o acciones de sus socios o accionistas no se encuentran embargadas). 2. Manifiesto no estar incluido en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República (Art. 60 de la Ley 610 de 2000) ni el de deudores morosos de la Contaduría General de la Nación. 3. Manifiesto expresamente haber leído y conocer las condiciones mínimas expedidas por el SENA y en consecuencia me someto a lo establecido en las mismas. 4. En caso que me fuere adjudicada la contratación, me comprometo a suscribir el contrato correspondiente, dentro del término establecido para ello en las presentes condiciones mínimas. 5. El valor total de mi propuesta se encuentra en el ANEXO N° 3. FORMATO PRESENTACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA. 7. Esta oferta, una vez aceptada y notificada su adjudicación, me obliga a su cumplimiento hasta la ejecución del contrato. - Dirección: - Ciudad: - Teléfono: - FAX: - E-mail: Igualmente señalo como lugar donde recibiré notificaciones, comunicaciones y requerimientos relacionados con este proceso, la siguiente: __________________________________. Atentamente, Firma: Nombre: Documento identificación: NIT: Régimen de impuestos al que pertenece: Número de Folios de la propuesta:







REGIONAL RISARALDA



38

ANEXO N° 2. MODELO DEL ACUERDO DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL. ACUERDO DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL (Según sea el caso)_______, identificado con la C.C. No. _______ de ________, y vecino de _______, obrando en representación de la sociedad _______, domiciliada en la ciudad de _________ y __________, identificado con la cédula de ciudadanía No. _________ de ______, y vecino de ___________, obrando en representación de la sociedad ____________, domiciliada en la ciudad de _________, hemos decidido conformar una (Unión Temporal o Consorcio) en los términos y condiciones estipulados en la Ley y especialmente lo establecido en el artículo 7º de la Ley 80 de 1993, que se hace constar en las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA: La (Unión Temporal o Consorcio) se conforma con el propósito de presentar oferta y optar a la adjudicación, celebración y ejecución del contrato resultante con el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Regional RISARALDA, en relación con el proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía cuyo objeto es (objeto del proceso). CLÁUSULA SEGUNDA: La participación en la (Unión Temporal o Consorcio) que se acuerda, será: (según convenio entre los miembros) del _________% para %___________________ y del ________ % para _______________. CLÁUSULA TERCERA: (Integrante) y (Integrante) responderán en forma solidaria y mancomunada por el cumplimiento total de la oferta y del objeto contratado. CLÁUSULA CUARTA: Se acuerda que (Integrante) y (Integrante) , atenderán en forma conjunta todas las obligaciones y deberes asumidos en la respectiva oferta en los diferentes aspectos allí contenidos, delegando la representación y respectiva coordinación de la (Unión Temporal o Consorcio) en cabeza de _____________________ como representante legal de (Integrante) y de esta (Unión Temporal o Consorcio) . CLÁUSULA QUINTA: la duración de esta (Unión Temporal o Consorcio) se extenderá por el tiempo en que se generen obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, según lo preceptuado en el artículo 7º de la Ley 80 de 1993. CLÁUSULA SEXTA: Las responsabilidades que se desprendan de esta (Unión Temporal o Consorcio) y sus efectos se regirán por las disposiciones previstas en la Ley 80 de 1993 para la (Unión Temporal o Consorcio) En constancia de aceptación y compromiso, se firma el presente documento por los que en él intervienen, el día _________ de ________ de 200__ en la ciudad de _______________ Nombre Identificación, Persona natural Nombre, Identificación personal natural o jurídica que representa o jurídica que representa.







REGIONAL RISARALDA



39

ANEXO N° 3. FORMATO PRESENTACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA

ITEM DESCRIPCION UN

CANTIDAD

1

Suministro e instalación de Divisiones en aluminio anodizado natural de 3¨ x 1 1/2´´ con vidrio transparente de 4 mm, altura variable entre 2 y 2,5 m, divisiones horizontales cada 0,65 m y partidores verticales según lo requiera la modulación.

m2 61,20

2

Puerta en vidrio de 6mm y marco en aluminio natural de 3¨ x1 1/2¨, medidas de 2,1x1 m, Incluye, partidor y cerradura de bola, pisa vidrios de presión y 4 bisagras, según diseños suministrados por el Arq. de la entidad

un 3,00

3 Suministro e instalación de película polarizada grafito al 20%, para fachada en vidrio con partidores de aluminio

m2 164,69

4 Desmonte de divisiones en aluminio incluidas puertas m2 7,74

5 Adecuación y redimensionamiento de divisiones existentes en aluminio y vidrio

un 1,00

6 Aseo general y protección de pisos y equipos con plásticos un 1,00

7 Retiro de material sobrante un 1,00

8

Ventana corrediza en aluminio anodizado natural de 4 naves, con vidrio de 6mm, incluye desmonte de vidrio sobre marco existente. Medida aproximada 2,6x0, 65 m. según diseños suministrados por el Arq. de la entidad

un 8,00

9 Desmonte de piso en madera machihembrada de mezzanine existente ml 40,00

10

Vigas metálicas PHR en cajón 100 x 100 x 2 mm que correspondan a los cálculos estructurales y recomendaciones que haga el Ing. calculista, incluye pintura y anticorrosivo, planos estructurales, memorias de cálculo (todo debidamente firmado y fotocopias de matricula profesional de los profesionales responsables, presentar las certificaciones del personal idóneo y especializado en soladura, cumplir con la reglamentación de la Sociedad Americana De Soldadura (WPS, WPQ, PQR, AWS D1.1, AS 2010) y la Norma NSR-10 estructuras metálicas, El contratista deberá contar con personal idóneo, debidamente calificado y certificado en alturas para la ejecución del contrato y todo lo relacionado con seguridad industrial.)

ml 380,00

11

Columnas metálicas PHR en cajón de 100 x 100 x 2 mm, que correspondan a los cálculos estructurales y recomendaciones que haga el Ing. calculista, incluye pintura y anticorrosivo, planos estructurales, memorias de cálculo (todo debidamente firmado y fotocopias de matricula profesional de los profesionales responsables, presentar las certificaciones del personal idóneo y especializado en soladura, cumplir con la reglamentación de la Sociedad Americana De Soldadura (WPS, WPQ, PQR, AWS D1.1, AS 2010) y la Norma NSR-10 estructuras metálicas, El contratista deberá contar con personal idóneo, debidamente calificado y certificado en alturas para la ejecución del contrato y todo lo relacionado con seguridad industrial.)

ml 56,00

12

Platinas Metálicas e= 1/4, de 30 x 30 cm, incluye pernos, pintura y anticorrosivo, collarines de apoyo, El contratista dará además cumplimiento a las normas de calidad para adecuaciones civiles pernos, arandelas y tuercas: normas NTC 4028 pernos de anclaje y varillas roscadas: normas NTC 1985 ASTM a 572, y la reglamentación de la Sociedad Americana De Soldadura (WPS, WPQ, PQR, AWS D1.1, AS 2010) y la Norma NSR-10 estructuras metálicas.

un 35,00







REGIONAL RISARALDA



40

13

Pasamanos parte superior en tubo aguas negras11/2" pulgadas de diámetro, los parales en tubería aguas negras liviana de 1" 1/4" pulgada de diámetro de hierro y las dos traviesas siguientes en la parte intermedia en tubería de 1" pulgada de diámetro en aguas negras liviana metálica de hierro.

ml 60,00

14 Entrepiso en placa de fibrocemento de un espesor e = 20 mm, elementos de fijación cada 15 cm

m2 190,00

15 Mortero de nivelación esmaltado para entrepiso 1 : 3 , espesor e= 5 cm, incluye malla electro soldada 20 x 20 d= 5 mm

m2 190,00

16 Suministro y aplicación de Piso epóxico industrial mínimo 3 capas o las necesarias

m2 190,00

17

Escaleras Metálicas, paso en mortero, pintura epóxica mínimo 3 capas o las necesarias, ancho de 1 .2 m, con pasamanos parte superior en tubo inoxidable de11/2" pulgadas de diámetro, los parales en tubería aguas negras liviana de 1" 1/4" pulgada de diámetro de hierro y las dos traviesas siguientes en la parte intermedia en tubería de 1" pulgada de diámetro en aguas negras liviana metálica de hierro.

ml 10,00

18 Montaje y suministro de tablero eléctrico trifásico x 12 un 2,00

19 Salida toma corriente doble con polo a tierra un 60,00

20 Salida lámpara especular 2 x 2 x 32 w un 40,00

21 Suministro y montaje de lámpara especular 2 x 2 x 32 w un 40,00

22 Desmonte de las lámparas especular 2 x 32 w que se encuentran en la zona de trabajo

un 1,00

23 Acometida eléctrica al tablero principal ml 12,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS

ADMINISTRACIÓN

IMPROVISTOS

UTILIDAD

IVA SOBRE UTILIDAD 16%

TOTAL DE OBRA







REGIONAL RISARALDA



41

ANEXO N° 4. MINUTA DEL CONTRATO A CELEBRARSE.

MODELO MINUTA DEL CONTRATO A CELEBRAR

Entre los suscritos, ANDRES AURELIO ALARCON TIQUE, domiciliado en la ciudad de Pereira, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.484.958 expedida en Bogotá, quien en su calidad de Subdirector del Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial SENA de la Regional Risaralda, cargo en el que fue nombrado mediante la Resolución No. 000666 de 29 de marzo de 2012 y se posesionó con el Acta No. 000056 del 09 de abril de 2012, actúa en nombre y representación del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA, Establecimiento Público del orden nacional adscrito al Ministerio del Trabajo, en ejercicio de la delegación de funciones otorgada en la Resolución No. 2039 del 2004, que en adelante se

denominará EL SENA, por una parte y por la otra parte XXXXXXXXX, identificado con el número N.I.T. XXXX representada legalmente por XXXXX, identificado con la cédula de ciudadanía No XXXXXX de XXX también mayor de edad, residenciado y domiciliado en la ciudad de XXX, teléfono XXX, quien en adelante se denominará el CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente contrato de obra por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, contenido en las cláusulas que se estipulan más adelante previas las siguientes consideraciones: 1.) Que a través de la Resolución No. XXX de XXX de 2012, se ordenó la apertura de la Convocatoria Publica No. XXXX de 2012 y viabilidad técnica y financiera de la Dirección General comunicación interna de XXX de 2012 y cuyo objeto es Contratar la adecuación del Mezzanine del ambiente de Confecciones del Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial del SENA, Regional Risaralda de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas, por el sistema de precios unitarios sin fórmula de reajuste. 2.) Que como resultado de la Convocatoria Publica referida, se adjudicó en audiencia pública el presente proceso al proponente mediante la Resolución No. XXX de XXX de 2012. 3) Que el contratista seleccionado suscribe el contrato, previa acreditación de los requisitos exigidos para tal efecto. 4.) Que para efectos de la interpretación ante dudas, vacíos o aclaraciones, el orden de prelación es el siguiente: Pliego de Condiciones y sus adendas, contrato y la propuesta presentada por el CONTRATISTA, la cual forma parte integral del presente contrato. El contrato se regirá por las siguientes: CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO: Contratar la adecuación del Mezzanine del ambiente de Confecciones del Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial del SENA, Regional Risaralda de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas. CLÁUSULA SEGUNDA: ESPECIFICACIONES DE LA OBRA Y LOCALIZACIÓN DEL TRABAJO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. La obra objeto del presente contrato se efectuará en la sede del Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA ubicada en la Calle 26, Transversal 7 del Barrio Santa Isabel, Dosquebradas, Risaralda. CLÁUSULA TERCERA. VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato se fija en la suma de XXX pesos ($XXX) MCTE, incluido el I.V.A. y el AIU. Este valor corresponde al presupuesto de las obras ofertadas por el CONTRATISTA la cual fue aprobada por parte del SENA. En el presupuesto aprobado que forma parte integral del presente contrato se encuentran incluidos la totalidad de los gastos necesarios de obra tales como: materiales, impuestos nacionales, departamentales y distritales, acarreos, transportes, herramientas, alquiler de equipos, ensayos de materiales, pruebas de funcionamiento, jornales y prestaciones del personal empleado, primas de garantías e igualmente las suma correspondientes a gastos generales, imprevistos, honorarios y la







REGIONAL RISARALDA



42

utilidad para el CONTRATISTA, siendo entendido que el valor final del contrato será el que resulte de la determinación de la cantidad de obra realmente ejecutada y recibida a satisfacción por el SENA. PARÁGRAFO PRIMERO: El valor del IVA del presente contrato es de XXX pesos ($ XXX) MCTE de acuerdo con la propuesta presentada por el Contratista. PARÁGRAFO SEGUNDO: Los insumos, materiales, equipos y mano de obra que se requieran para dar cumplimiento al presente contrato y que no se encuentren incluidos en los análisis unitarios, se entenderán asumidos en el costo de los valores unitarios y el CONTRATISTA no solicitará ninguna revisión de precios por este concepto. CLÁUSULA CUARTA. - FORMA DE PAGO: El SENA efectuará el pago en pesos colombianos de la siguiente manera: Un único pago, previo el cumplimiento del respectivo trámite administrativo que contempla la presentación del informe debidamente aprobado por el interventor del contrato, una vez recibido a satisfacción el mantenimiento contratado y el cumplimiento de los requisitos de ley. En todo caso, el pago estará sujeto a la aprobación del PAC (Programación Anual Mensualidad de Caja). CLÁUSULA QUINTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA DEL CONTRATO: La ejecución del contrato será por el termino improrrogable de veinte (20) días, contados a partir de la legalización y suscripción del acta de inicio del contrato, previa la verificación del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento. Para el cumplimiento del plazo establecido, el proponente favorecido deberá prever y garantizar los recursos necesarios. CLÁUSULA SEXTA. OBLIGACIONES PARTICULARES DEL CONTRATISTA: 1. Ejecutar el objeto de la presente convocatoria pública, establecida dentro del contrato en los plazos indicados, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo con la propuesta. 2. Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales presentadas en la propuesta. 3. Sera responsabilidad del contratista el almacenamiento de los elementos y materiales que se requieran para la adecuación. 4. Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el SENA por conducto del Supervisor y/o Interventor. 5. Dar cumplimiento a las obligaciones relacionadas con el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral así como los propios del SENA (aportes y FIC), ICBF y Cajas de Compensación Familiar y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, de conformidad con lo establecido en las Leyes 789 de 2002 y 1150 de 2007 y demás normas que las adicionen, complementen o modifiquen. 6. Dar cumplimiento a las obligaciones de normas de seguridad industrial y salud ocupación. 7. Responder por los daños ocasionados a los bienes del SENA que ocurran durante la ejecución del contrato. 8. El CONTRATISTA deberá constituir la garantía única prevista en la Cláusula respectiva del contrato. 9. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al interventor y/o supervisor del contrato. 10. Guardar total reserva de la información por razón del servicio que presta en desarrollo de sus actividades, ya que es propiedad del SENA; salvo requerimiento de autoridad competente. 11. Las demás obligaciones que se deriven del contrato. 12. El contratista dejara indemne al SENA de toda responsabilidad frente a su relación laboral con sus trabajadores y de cualquier reclamación preveniente de terceros que tenga como causal las actuaciones del contratista. 13. El contratista asumirá todos los gastos, impuestos, tasas y contribuciones internacionales, nacionales, departamentales y municipales, derivadas de la celebración, ejecución y liquidación del contrato, así como el valor de la prima de la garantía única y sus modificaciones. Como por ejemplo el 5% para la contribución de contratos de obra pública.CLÁUSULA SÉPTIMA. - OBLIGACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE ENA: 1) Pagar en la forma establecida en







REGIONAL RISARALDA



43

la Cláusula Tercera – Forma de Pago las facturas presentadas por el CONTRATISTA, previo cumplimiento de los requisitos exigidos. 2) Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que forman parte integrante del mismo. 3) Prestar la mayor colaboración para el desarrollo del objeto contractual. 4) Poner a disposición del CONTRATISTA el lugar de las obras en forma adecuada y apta para la ejecución de las mismas. CLÁUSULA OCTAVA. - INDEMNIDAD DEL SENA: De conformidad con el Artículo 5.1.6º del Decreto 734 de abril 13 de 2012. El contratista se obliga de mantener al SENA libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. CLÁUSULA NOVENA.- MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO: El CONTRATISTA deberá constituir a su costa y a favor del SENA una Garantía Única que avalará el cumplimiento de las obligaciones surgidas del Contrato, la cual se mantendrá vigente durante la vida y liquidación del mismo y se ajustará a los límites, existencia y extensión de los siguientes amparos: Cumplimiento: en cuantía del 20% del monto del valor del contrato y vigente durante el término del mismo y cuatro (4) meses más. Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: en cuantía del 10% del valor del Contrato y vigente durante el término del mismo y tres (3) años más. Calidad del servicio: en cuantía del 20% del valor del contrato, con una vigencia equivalente a la duración del contrato y cuatro (4) meses más. Responsabilidad extracontractual: En cuantía no inferior a 200 SMMLV y con una vigencia equivalente al término de duración del contrato y cuatro (4) meses más. Estabilidad y Calidad de la Obra: Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor final de Contrato y con una vigencia de cinco (5) años, contados a partir de la fecha del Acta de Entrega y Recibo de la obra. CLÁUSULA DÉCIMA. –INTERVENTORIA: La interventoría del contrato será ejercida por el contratista que previo el proceso de selección respectiva, le sea adjudicado el contrato de interventoría. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: INTERVENTORÍA: La Interventoría del contrato será ejercida por un contratista externo contratado por el SENA, teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución No. 965 de 2012 de la Dirección General del SENA, de conformidad con lo establecido en la Ley 80/93. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - MULTAS: En virtud de lo establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, las partes acuerdan que en caso de mora o retardo en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas en el contrato a cargo del CONTRATISTA o de las condiciones ofrecidas en la propuesta que deberán mantenerse vigentes durante la ejecución del contrato y su liquidación y como apremio para que las atienda oportunamente, el CONTRATISTA pagará a favor del SENA multas equivalentes al uno por ciento (1%) del valor del contrato por cada día de atraso en el cumplimiento de sus obligaciones, sin que el valor total de ellas pueda llegar a exceder el diez por ciento (10%) del valor total del mismo. El mecanismo para aplicación de las multas será el contenido en el manual de contratación del SENA. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. – CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: Si el CONTRATISTA no diere cumplimiento en forma total o parcial al objeto o a las obligaciones emanadas del contrato o a las condiciones ofrecidas en la propuesta que deberán mantenerse vigentes durante la ejecución del contrato y su liquidación, pagará al SENA el veinte por ciento (20%) del valor total del mismo, como estimación anticipada de perjuicios, sin que lo anterior sea óbice para que se impongan las multas a que haya lugar. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. – CLÁUSULAS EXCEPCIONALES: En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones pactadas en el contrato se aplicarán las cláusulas excepcionales de modificación, terminación e interpretación unilaterales, así como la de caducidad en







REGIONAL RISARALDA



44

los términos previstos en la Ley 80 de 1993 y demás disposiciones concordantes. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. – CADUCIDADES ESPECIALES: El SENA igualmente podrá declarar la caducidad del contrato en los eventos previstos en el artículo 25 de la Ley 40 de 1993 y en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. – INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con la presentación de la propuesta y con la firma del contrato, que ni él, ni las personas que representa se halla incurso en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en el artículo 8º de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes. PARÁGRAFO PRIMERO.- Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en EL CONTRATISTA, éste cederá el contrato previa autorización escrita del SENA y si ello no fuere posible EL CONTRATISTA renunciará a su ejecución. PARÁGRAFO SEGUNDO.- Presentada la causal de inhabilidad o incompatibilidad, EL CONTRATISTA deberá informar al SENA dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su acontecimiento y podrá proponer un candidato, quien deberá manifestar por escrito que se encuentra dispuesto a continuar con la ejecución del contrato en las mismas condiciones pactadas con el primer Contratista. EL SENA se reserva la facultad de aceptar al candidato propuesto por EL CONTRATISTA o en su defecto autorizar la cesión a favor de un tercero que reúna las condiciones para continuar con la ejecución del contrato. CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. – GASTOS E IMPUESTOS: Serán por cuenta del CONTRATISTA todos los gastos e impuestos, tasas y contribuciones nacionales, departamentales y municipales derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato así como el valor de la prima de la garantía única y sus modificaciones. CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. – AMPARO PRESUPUESTAL: La contratación será financiada con cargo a los Certificados de Disponibilidad Presupuestal SIIF No. 29012 y 295 de Finanzas 2000, expedidos el 8 de octubre de 2012 – Rubro (2113-06-02-02 Adecuación de Construcciones). CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. - RECIBO DE LA OBRA. Concluida la obra, EL CONTRATISTA hará la entrega como requisito para el pago, para lo cual suscribirá conjuntamente con el Interventor el Acta de Entrega Final. Si EL CONTRATISTA no compareciere a realizar la entrega de la obra, la Entidad tomará posesión de ella, de lo cual se levantará un Acta en donde se hará constar el hecho, y se firmará por el Interventor, un testigo, y todos los intervinientes. CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DE CARÁCTER TÉCNICO.- En el evento de presentarse controversias contractuales de carácter técnico entre las partes, éstas convienen en solucionarlas de la siguiente manera: a) Originada la controversia las partes tratarán de solucionarlas dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. b) Agotado el término anterior, si la controversia persiste ya sea total o parcialmente, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, las partes procederán a solicitar de común acuerdo un (1) perito en la materia objeto de la controversia a la "Sociedad Colombiana de Arquitectos", de conformidad con lo preceptuado en el Art. 74 de la Ley 80 de 1993; designado el perito deberá rendir su dictamen dentro de los quince (15) días hábiles siguientes. El dictamen pericial será obligatorio para las partes. PARÁGRAFO.- Para efectos de esta cláusula no se tendrán en cuenta situaciones provenientes de incumplimiento del CONTRATISTA respecto del término de ejecución de las obras, no ajustarse las obras a las especificaciones técnicas contempladas en este contrato y aquellas que sean irrelevantes en la ejecución de las obras. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN: El CONTRATISTA guardará confidencialidad sobre la información que obtenga del SENA en desarrollo del objeto y obligaciones del contrato. VIGÉSIMA SEGUNDA-







REGIONAL RISARALDA



45

SOLUCIÓN DIRECTA DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las partes en aras de solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas en la ejecución del contrato, acudirán a los mecanismos de solución previstos en la ley, tales como la conciliación, amigable composición y transacción. Presentada la discrepancia cualquiera de las partes podrá acudir a estos mecanismos. Fracasada ésta, las acciones que dimanen del presente contrato y las diferencias que surjan de la ejecución y cumplimiento del mismo quedan sujetas a la Ley Colombiana y a la jurisdicción Contencioso Administrativa. VIGÉSIMA TERCERA– CESIÓN Y SUBCONTRATOS: El CONTRATISTA no podrá ceder ni subcontratar totalmente el respectivo contrato sin el consentimiento previo y escrito del SENA pudiendo éste negar la autorización de la cesión o del subcontrato. VIGÉSIMA CUARTA. DOCUMENTOS: Los documentos que a continuación se relacionan, se considerarán para todos los efectos parte integrante del contrato y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 1). El Pliego de Condiciones y los demás documentos expedidos por el SENA en desarrollo del proceso de Licitación Pública que dio origen al presente contrato. 2). La propuesta del CONTRATISTA y los documentos adjuntos presentados con la misma. 3). La resolución de adjudicación. 4). Las instrucciones escritas al CONTRATISTA para la ejecución de los trabajos. 5). La comunicación escrita del SENA en que declara que se han cumplido los requisitos de ejecución del contrato y el acta de iniciación, mediante la cual se define la fecha a partir de la cual regirá el plazo para la ejecución del mismo. 6). Las actas y demás documentos que durante la ejecución del contrato se suscriban por las partes. VIGÉSIMA QUINTA. - RÉGIMEN LEGAL: El contrato se regirá en general por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en los aspectos particularmente regulados por las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y demás normas que las modifiquen, adicionen y/o reglamenten. VIGÉSIMA SEXTA- CLAUSULAS EXCEPCIONALES: En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones pactadas en el contrato se aplicarán las clausulas excepcionales de modificación, terminación e interpretación unilaterales, así como la caducidad en los términos previstos en la ley 80 de 1993 y demás disposiciones concordantes. VIGESIMA SEPTIMA: DOMICILIO: Para todos los efectos legales se fija como domicilio la ciudad de Pereira - Risaralda y por consiguiente todas las discrepancias ocasionadas durante la ejecución del contrato, serán ventiladas ante el juez contractual de dicho domicilio. VIGÉSIMA OCTAVA. - LIQUIDACIÓN: El presente contrato será liquidado dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para su ejecución, o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga, en todo caso de conformidad y dentro de los plazos previstos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. VIGÉSIMA NOVENA - PERFECCIONAMIENTO: El presente Contrato se entenderá perfeccionado con la firma de las partes. Para su ejecución se requiere de la existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes, constitución y aprobación de la póliza de garantía única de cumplimiento cuyo costo correrá a cargo del CONTRATISTA y de la publicación en el Diario Único de Contratación Pública. EL SENA EL CONTRATISTA ANDRES AURELIO ALARCON TIQUE XXXXXXXX Subdirector de Centro Revisión Legal SENA







REGIONAL RISARALDA



46

Proyectó: Revisó: NOTA: El presente anexo está sujeto a modificaciones y variaciones en función de los que resulte adjudicado y las disposiciones legales vigentes.



Contratar la adecuación del Mezzanine del ambiente de Confecciones del Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial del SENA, Regional Risaralda de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas. ubicado en la Calle 26 Transversal 7 Santa Isabel, del municipio de Dosquebradas de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas, por el sistema de precios

unitarios sin fórmula de reajuste.



REGIONAL RISARALDA



ANEXO N° 5. CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN / CONTRATOS EN EJECUCIÓN.

A) CONTRATOS DE OBRA EN EJECUCION: [Nota: En el presente cuadro se deberán relacionar los saldos de los contratos de obra que a la fecha de presentación de la propuesta el proponente directamente, y a través de sociedades de propósito especial, consorcios o uniones temporales en los cuales el proponente participe, haya suscrito y se encuentren vigentes, dividido por el número de meses que queden pendientes para la ejecución de cada uno de estos contratos. Deberá incluirse igualmente los contratos que se encuentran suspendidos a la fecha de presentación de las propuestas.]

CONTRATO N°

EMPRESA CONTRATANTE

RESUMEN OBJETO DEL CONTRATO

FECHA INICIO (D/M/A)

FECHA TERMINACIÓN

(D/M/A)

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (como miembro de consorcio o unión

temporal)

VALOR TOTAL DEL CONTRATO (EN PESOS)

VALOR DE PARTICIPACIÓN DEL CONTRATO

(EN PESOS)

SALDO DE LOS CONTRATOS DE OBRA EN EJECUCIÓN (EN PESOS)

1 _____%

2 _____%

3 _____%

4 _____%

5 _____%

… _____%

VALOR TOTAL CONTRATOS DE OBRA EN EJECUCIÓN $ $

MESES DE EJECUCIÓN PENDIENTES

RESULTADO DE DIVIDIR EL VALOR DEL SALDO DE LOS CONTRATOS DE OBRA EN EJECUCIÓN SOBRE LOS MESES PENDIENTES PARA LA EJECUCIÓN

$







REGIONAL RISARALDA



[CONTINÚA ANEXO NRO.5]

B) CONTRATOS DE OBRA ADJUDICADOS:

[NOTA: EN EL PRESENTE CUADRO SE DEBERÁN RELACIONAR LOS VALORES DE AQUELLOS CONTRATOS QUE LE HAYAN SIDO ADJUDICADOS Y AÚN NO SE HA INICIADO SU EJECUCIÓN,

DIVIDIDO POR EL NÚMERO DE MESES QUE QUEDEN PENDIENTES PARA LA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE ESTOS CONTRATOS.]

CONTRATO N°

EMPRESA CONTRATANTE

RESUMEN OBJETO DEL CONTRATO

FECHA INICIO (D/M/A)

FECHA TERMINACIÓN (D/M/A)

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN

(como miembro de consorcio o unión temporal)

VALOR TOTAL DEL CONTRATO (EN PESOS)

VALOR DE PARTICIPACIÓN DEL CONTRATO (EN PESOS)

1 _____%

2 _____%

3 _____%

4 _____%

5 _____%

… _____%

VALOR TOTAL PARTICIPACIÓN DE LOS CONTRATOS $

MESES DE EJECUCIÓN PENDIENTES

RESULTADO DE DIVIDIR EL VALOR DE PARTICIPACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA ADJUDICADOS SOBRE LOS MESES PENDIENTES PARA LA EJECUCIÓN

$







REGIONAL RISARALDA




APLICACIÓN DE LA FÓRMULA

CAPITAL DE TRABAJO – ([SALDOS CTOS DE OBRA VIGENTES + CTOS ADJUDICADOS] / TÉRMINO PENDIENTE DE EJECUCIÓN) = K RESIDUAL

ACTIVO CORRIENTE (certificado en el RUP)

PASIVO CORRIENTE (certificado en el RUP)

C) CAPITAL DE TRABAJO

A) SALDO DE CONTRATOS DE OBRA EN EJECUCIÓN

B) VALOR CONTRATOS DE OBRA ADJUDICADOS

A+B

D) TERMINO PENDIENTE DE EJECUCIÓN

A+B/D

K RESIDUAL = C – ([A +B]/D)

K RESIDUAL EN SMLMV

La información contenida en el presente documento la presento bajo la estricta gravedad del juramento.

_______________________________

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE PROPONENTE O INTEGRANTE CONSORCIO O UNION TEMPORAL

NOMBRE:

C. C.







REGIONAL RISARALDA




[RECUERDE: De conformidad a lo dispuesto en el artículo 6 de la ley 1150 de 2007 y el numeral 1 del Artículo 6.1.1.2 del Decreto 734 de 2012 (modificado por el Decreto 1397 de 2012), la Capacidad Residual para el contrato de obra es el resultado de restar al indicador financiero capital de trabajo

1 del proponente a 31 de diciembre del año anterior a la fecha de presentación de la propuesta (en este caso 2011), acreditado y registrado en el CERTIFICADO DE

INSCRIPCIÓN, CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES – RUP, los saldos de los contratos de obra que a la fecha de presentación de la propuesta el proponente directamente, y a través de sociedades de propósito especial, consorcios o uniones temporales en los cuales el proponente participe, haya suscrito y se encuentren vigentes, y el valor de aquellos que le hayan sido adjudicados, sobre el término pendiente de ejecución de cada uno de estos contratos. El término pendiente de ejecución deberá ser expresado en meses calendario. CAPITAL DE TRABAJO – ([SALDOS CTOS DE OBRA VIGENTES + CTOS ADJUDICADOS] / TÉRMINO PENDIENTE DE EJECUCIÓN) = K RESIDUAL Para calcular los saldos de los contratos a que hace referencia el inciso anterior cuando el contratista sea una sociedad de propósito especial, consorcio o unión temporal en los cuales el proponente participe, se tendrá en cuenta el porcentaje de participación del proponente en la respectiva sociedad de propósito especial, consorcio o unión temporal. Si el proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, se verificará la capacidad residual de cada uno de sus integrantes la cual será calculada con base en lo establecido en el presente numeral. Para determinar la capacidad residual del proponente plural, se tendrá en cuenta el porcentaje de participación de cada integrante en la respectiva sociedad de propósito especial, consorcio o unión temporal. El propósito de la capacidad residual es evaluar la habilidad del proponente para cumplir con sus obligaciones durante el término del contrato para el cual presenta la propuesta, especialmente los compromisos financieros. El proponente deberá acreditar por lo menos la capacidad residual requerida en el pliego de condiciones para habilitar. En caso de unión temporal o consorcio, se acumularán las capacidades financieras de los miembros de los consorcios o las uniones temporales. NOTA: EL ANEXO NRO.5 deberá ser presentado dentro de la propuesta en medio físico y en medio magnético en Excel.]

1 CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE

Documents

MODALIDAD, TIPOLOGÍA Y RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLEcontratacion.sena.edu.co/_file/procesos/382_5.pdf · Soldadura (WPS, WPQ, PQR, AWS D1.1, AS 2010) y la Norma NSR-10 estructuras