ДОГОВОР № на выполнение строительно-монтажных работ подготовительного этапа и нулевого этапа

(разработка котлована) на объекте «Проектирование и строительство многофункционального комплекса зданий Национального космического центра»

г. Москва «___» ______2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью «МИП-Строй № 1» (ООО «МИП-Строй № 1»), именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице Генерального директора Григоряна Арена Альбертовича, действующей на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью ___________» (ООО «_________»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», являющееся членом саморегулируемой организации ____________________ (регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций: ___________), зарегистрированным в реестре членов саморегулируемой организации _________ под регистрационным номером: _____________, в лице Генерального директора ______________, действующего на основании Устава, на основании результатов размещения закупок запроса предложений, Протокола оценки и сопоставления Предложений участников на участие в запросе предложений № ________ от ___________ (Извещение о проведении закупки №_______ от _____________________), в соответствии с п. ___ Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ООО «МИП-Строй № 1», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫВ Договоре следующие понятия будут иметь значения, определяемые ниже:1.1. Договор - настоящий документ, подписанный Сторонами, включающий в себя текст Договора,

приложения и все изменения и дополнения, оформленные в виде дополнительных соглашений, которые могут быть подписаны Сторонами в период действия Договора.

1.2. Объект – «Проектирование и строительство многофункционального комплекса зданий Национального космического центра», строительство которого осуществляется в соответствии с Проектной и Рабочей документацией, переданной Генподрядчиком.

1.3. Цена Договора – цена, указанная в п.4.1. Договора, определенная в установленном порядке. Цена Договора подлежит уточнению после получения заключения Мосгосэкспертизы и утверждения Расчета стоимости в соответствии с локальными сметными расчетами в составе Проектной документации, получившей положительное заключение Мосгосэкспертизы. Цена Договора включает в себя все затраты Подрядчика, связанные с выполнением Работ (оказанием услуг) по настоящему Договору.

1.4. Работы – выполнение строительно-монтажных работ подготовительного этапа и нулевого этапа (разработка котлована), согласно Проектной и Рабочей документации переданной Генподрядчиком по Договору.

1.5. График производства работ – документ, содержащий конкретные сроки и этапы выполнения Работ в рамках Договора. График производства работ является Приложением №1 к настоящему Договору.

1.6. Цикл Работ – часть выполняемого Подрядчиком объема Работ, предусмотренного Договором, содержащего технологически связанные виды Работ, поименованные в Детальном понедельном графике реализации проекта.

1.7. Детальный понедельный график реализации проекта - график производства Работ, сделанный в электронных средствах сетевого планирования, составленный по методу критического пути в соответствии с требованиями, содержащимися в Приложении № 7 к настоящему Договору, четко отражающий этапы Работ, отраженные в Графике производства работ (Приложение №1 к Договору), Циклы Работ, продолжительность работ, взаимозависимость между Работами, а также стоимости выполняемых Работ. Шкала времени указывается в неделях, а сроки выполнения Работ - в днях. Подписанный Сторонами детальный понедельный график реализации проекта является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.8. Качество Работ (качество выполнения Работ) – степень соответствия результатов выполненных Работ, включая применяемое оборудование, материалы, изделия, конструкции, процессы, требованиям, предъявляемым Договором, Проектной и Рабочей документацией, техническими регламентами, государственными стандартами, СНиП и другими положениями (в том числе рекомендуемыми), действующими в Российской Федерации и городе Москве, нормативных документов и правил к уровню качества Работ.

1.9. Протокол о недостатках (дефектах) - документ, составляемый в порядке, предусмотренном Договором, в случае обнаружения Недостатков (дефектов) в ходе приемки результатов выполненных

1

Работ, а также в течение гарантийного срока и содержащий перечень Недостатков (дефектов) с указанием даты устранения этих Недостатков (дефектов) Подрядчиком.

1.10. Акт о приемке выполненных работ (Форма № КС-2) - первичный учетный документ, который подтверждает выполнение Подрядчиком строительно-монтажных Работ за отчетный период. Акт о приемке выполненных работ составляется Подрядчиком и подписывается Сторонами по унифицированной форме № КС-2, утвержденной постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 №100. Указанный акт является основанием для определения стоимости выполненных работ в отчетном периоде, по которой производятся расчеты с Подрядчиком, и не являются принятием результата работ Генподрядчиком.

1.11. Справка о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) – первичный учетный документ, составленный Подрядчиком по унифицированной форме № КС-3, утвержденной постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100, и применяемый для уточнения расчетов между Генподрядчиком и Подрядчиком за выполненные Подрядчиком строительно-монтажные работы в отчетном периоде Данная справка не является документом, подтверждающим принятие Генподрядчиком Работ.

По Акту о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), Справке о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) к Генподрядчику не переходит риск случайной гибели или случайного повреждения подтвержденных Работ.

1.12. Акт сдачи-приемки результата завершенных работ – документ, подтверждающий соответствие результатов выполненных работ требованиям Договора, в том числе, в части объемов выполненных работ, их качества и стоимости. Подписание Генподрядчиком Акта сдачи-приемки результата завершенных работ является документом, подтверждающим принятие Генподрядчиком Работ, и не освобождает Подрядчика от ответственности за скрытые недостатки или дефекты в выполненных работах на Объекте.

1.13. Временные здания и сооружения - все временные здания и сооружения любого типа, необходимые для выполнения и завершения Работ, обозначенные на стройгенплане в составе Проектной и Рабочей документации и которые после их завершения, разбираются и вывозятся Подрядчиком за пределы Строительной площадки за свой счет.

1.14. Гарантийный срок – срок, исчисляемый с даты подписания Акта сдачи-приемки результата завершенных работ, в течение которого Подрядчик устраняет все выявленные Недостатки (дефекты), связанные с выполнением Работ по Договору, самостоятельно и/или привлеченными силами за свой счет.

1.15. Акт о завершении гарантийного срока - документ, подписанный Сторонами, об окончании периода Гарантийного срока, установленного Договором и выполнении Подрядчиком всех своих гарантийных обязательств по Договору.

1.16. Проектная документация – документация, состоящая из текстовой и графических частей, содержащая архитектурно-градостроительные решения, учитывающие социальные, экономические, функциональные, инженерные, технологические, противопожарные, санитарно-гигиенические, экологические, архитектурно-художественные и иные требования предъявленные к работам для строительства Объекта. Состав разделов Проектной документации и требования к их содержанию устанавливаются постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87.

1.17. Рабочая документация – документация, разработанная в соответствии с Проектной документацией, состоящая из документов в текстовой и графической форме: рабочих чертежей, спецификаций Оборудования и Изделий, описаний, содержащих качественные и технические характеристики Материалов, Оборудования, Конструкций, Изделий, необходимых для производства Работ и строительства Объекта. Требования к Рабочей документации устанавливаются заданием на проектирование и ГОСТом 21.501-2011 СПДС (Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений).

1.18. Исполнительная документация - текстовые и графические материалы в объеме, необходимом для строительства Объекта, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение элементов в процессе строительства объекта капитального строительства по мере завершения определенных в проектной документации работ, внесённые в них изменения, сделанные лицами, ответственными за производство Работ, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество Материалов и Оборудования, применяемых при производстве работ, Акты освидетельствования скрытых работ и Акты промежуточной приемки отдельных ответственных конструкций; Акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования, журналы производства Работ, геодезические, исполнительные схемы и другая документация, предусмотреннаястроительными нормами и правилами; исполнительные чертежи на инженерные коммуникации, проложенные к Объекту, а также городские инженерные коммуникации, согласованные с

2

соответствующими специализированными организациями и отштампованные в ОПС. Состав Исполнительной документации определяется в соответствии с Приложением № 12 к Договору.

1.19. Материалы, Конструкции и Изделия - все материалы, изделия и конструкции, предназначенные для выполнения Работ в соответствии с Проектной и Рабочей документацией, условиями Договора и положениями (в том числе рекомендуемыми) действующих в Российской Федерации и городе Москве нормативных документов и правил.

1.20. Недостатки (дефекты) - допущенные отступления в Работах от требований, предусмотренных Договором, исходными данными, Проектной и Рабочей документацией, технических регламентов, государственных стандартов, СНиП и других положений (в том числе рекомендуемых) действующих в Российской Федерации и городе Москве нормативных документов и правил, а также иные дефекты, недоделки, упущения, нарушения, являющиеся следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком или его Субподрядчиками/поставщиками принятых на себя обязательств.

1.21. Оборудование - все виды оборудования (включая комплектующие, расходные материалы, запасные части) необходимого для строительства Объекта, а также все виды оборудования необходимого для функционирования Объекта, в соответствии с предназначением Объекта, указанного в Проектной и Рабочей документации, а также в положениях, действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил.

1.22. Заявка на планируемые расходы следующего квартала – подаваемая Подрядчиком Генподрядчику заявка об объеме Работ по форме согласно Приложению №10 к настоящему Договору, планируемых к выполнению в соответствии с Графиком производства Работ и Детальным понедельным графиком реализации проекта, с указанием стоимости Работ на квартал с разбивкой по месяцам, необходимая для планирования Генподрядчиком будущих расходов.

1.23. Персонал Подрядчика - специалисты и/или рабочие, имеющие необходимую квалификацию, а в случае необходимости - квалификационные сертификаты и другие документы, подтверждающие возможность осуществлять соответствующие Работы, привлекаемые для выполнения Работ.

1.24. Скрытые работы - Работы, скрываемые последующими Работами и/или Конструкциями и/или Оборудованием, качество и точность которых, в соответствии с положениями (в том числе рекомендуемыми) действующих в Российской Федерации и городе Москве нормативных документов и правил невозможно определить после выполнения последующих строительно-монтажных работ без их нарушения и предъявляемые к осмотру и приемке до их закрытия в ходе последующих Работ и монтажа Конструкций.

1.25. Строительная площадка – участок территории, передаваемый Генподрядчиком Подрядчику по Акту приема-передачи строительной площадки в границах земельного участка, указанного на строительном генеральном плане для строительства Объекта.

1.26. Строительная техника - различные виды машин, механизмов, оборудование, все приборы, инструменты, инвентарь, и всякого рода оснастка, необходимые Подрядчику для выполнения Работ.

1.27. Консервация Объекта - комплекс мероприятий по обеспечению определенного технической документацией срока хранения или временного бездействия результатов Работ (выполненных до момента консервации) предохранения их от коррозии, механических и других воздействий человека и внешней среды; обеспечению материальной сохранности, предотвращения их разрушения, работоспособности после расконсервации; а также по защите внешней среды от вредного воздействия законсервированных результатов Работ;

Консервация должна производиться на основании специально разработанной проектной документации, предусматривающей безопасность производства работ по консервации, промышленную, экологическую, пожарную и иные виды безопасности консервируемых результатов работ Подрядчика. При необходимости для подготовки проектной документации должны быть выполнены специальные инженерные изыскания.

Определения, употребляемые в Договоре в единственном числе, могут употребляться также во множественном числе, и наоборот.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА2.1. Подрядчик обязуется в установленный Договором срок, в соответствии с Техническим

заданием, Проектной и Рабочей документацией, переданной Генподрядчиком, на основании Графика производства работ (Приложение №1 к Договору) выполнить комплекс работ по устройству гидроизоляции фундаментной плиты на Объекте, а Генподрядчик обязуется принять результат выполненной работы и уплатить установленную Договором цену.

2.2. Подрядчик обязуется выполнить Работы собственными силами и силами привлеченных специализированных субподрядных организаций, в соответствии с требованиями действующего

3

законодательства РФ, СНиП, ГОСТ, технических регламентов, нормативно-технической документации в объеме, и в соответствии с Проектной и Рабочей документацией, и на условиях, определенных Договором и приложениями к нему.

2.3. Договор заключен на основании Договора № 97/РК-2019-ЕП от 29.07.2019, заключенного между Генподрядчиком и АО «Мосинжпроект» (Застройщик).

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ3.1. Подрядчик обязуется выполнить Работы в следующие сроки:3.1.1. Дата начала и дата окончания выполнения Работ по Договору предусмотрены Графиком

производства работ (Приложение №1 к Договору).Дата начала выполнения работ: с даты подписания Договора.Дата окончания выполнения работ: не позднее 31.12.20193.2. Подрядчик предоставляет Генподрядчику для утверждения Детальный понедельный график

реализации проекта согласно п.п. 8.1.12. - 8.1.13 Договора.3.3. Общие требования по разработке графиков, требования по отчетности и координации Работ

описываются в Приложении № 7 к Договору «Основные требования к Подрядчику по составлению детальных графиков производства работ, ведению учета выполненных работ, и предоставлению информации о ходе выполнения работ Генподрядчику».

3.4. В случае, если в процессе выполнения Работ возникнет необходимость внести отдельные изменения в График производства работ (Приложение № 1 к Договору), то такие изменения производятся по согласованию Сторон в письменной форме и оформляются дополнительным соглашением к Договору.

3.5. Подрядчик с согласия Генподрядчика вправе досрочно выполнить Работы, предусмотренные Договором, при этом Подрядчик не вправе требовать увеличения Цены Договора.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ4.1. Цена Договора определяется по итогам конкурентной процедуры закупки и составляет

_________________ руб. (_______________________), в том числе НДС 20 % – _____________________ руб. (_______________________). Указанная Цена Договора является приблизительной и подлежит уточнению в порядке, установленном п. 4.1.1 Договора.

Фактическая цена выполненных Работ определяется на основе Расчета стоимости (Приложение № 2 к Договору) с применением договорных понижающих коэффициентов К1=0,95 и Кт=_____,

где Кт= _____-коэффициент снижения начальной (максимальной) цены Договора, который определяется по итогам конкурентной процедуры закупки по формуле:

Кт=Сп/Сз,Где:Сп – цена Договора, указанная в предложении Подрядчика;Сз – начальная (максимальная) цена закупки 4.1.1. После выхода положительного заключения государственной экспертизы (далее –

«Мосгосэкспертиза») по Проектной документации по Объекту, Стороны обязуются произвести уточнение Цены Договора в соответствии с локальными сметными расчетами в составе сводного сметного расчета, получившего положительное заключение Мосгосэкспертизы, путем подписания дополнительного соглашения к Договору о приведении Расчета стоимости (Приложение №2 к Договору) в соответствие с локальными сметными расчетами в составе сводного сметного расчета, в составе Проектной документации, получившей положительное заключение Мосгосэкспертизы, с учетом договорных понижающих коэффициентов К1 = 0,95 и Кт=_______,

В случае, если сметная стоимость выполненных Подрядчиком работ, установленная в локальном сметном расчете по Объекту, получившем положительное заключение Мосгосэкспертизы, с учетом договорных понижающих коэффициентов К1 = 0,95 и Кт=_______, окажется меньше цены Договора, указанной в пункте 4.1. Договора, то цена Договора понижается до уровня сметной стоимости выполненных Субподрядчиком работ, установленной в локальном сметном расчете, получившем положительное заключение Мосгосэкспертизы, с учетом договорных понижающих коэффициентов К1 = 0,95 и Кт=_______.

За выполненные по Договору работы Генподрядчик оплачивает Подрядчику определенную в соответствии с настоящим пунктом цену Работ в случае, если она не превысит цену Договора, указанную в п. 4.1 Договора. В этом случае Подрядчик не вправе претендовать на разницу между ценой Работ и ценой Договора, предусмотренной п.4.1.

В случае, если цена фактически выполненных Работ превысит цену Договора, Подрядчику будет

4

выплачена цена Договора, указанная в п. 4.1 Договора.В случае, если оплаченная Подрядчику цена Работ превысит цену Договора, Подрядчик обязан

возвратить Генподрядчику разницу между ценой Договора (п.4.1. Договора) и ценой фактически выполненных Работ в течение 20 (Двадцати) календарных дней с момента получения соответствующего требования от Генподрядчика.

4.1.2. В Цену Договора входит стоимость всех материалов, работ, услуг, оборудования, а также иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по Договору, в том числе, но не ограничиваясь:

- стоимость приобретения, поставки и монтажа необходимых для строительства Объекта Оборудования, Изделий, Конструкций и Материалов;

- стоимость всех строительно-монтажных и иных Работ согласно Проектной и Рабочей документации, в том числе, работ по демонтажу существующих конструкций Объекта;

- затраты, связанные с вывозом и утилизацией строительных отходов;- затраты, связанные с утилизацией материалов и оборудования, в отношении которых

законодательством РФ установлены специальные требования по утилизации; - затраты, связанные с обеспечением рабочими, в том числе иностранными, включая заработную

плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание;- таможенное оформление, в том числе уплата таможенных платежей, налогов и сборов на ввоз на

территорию РФ оборудования, изделий, конструкций и материалов в соответствии с существующими расценками на момент совершения таможенного оформления;

- транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, доставляемых Подрядчиком и привлекаемыми им Субподрядчиками, которые включают также расходы на получение, разгрузку, хранение и последующее использование материалов в соответствии с настоящим Договором;

- накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты, а также все налоги;- затраты на автономную механизацию строительства;- все расходы Генподрядчика, связанные с внесением любых изменений и прочие расценки,

указанные в настоящем Договоре, включают все затраты, издержки Подрядчика за выполнение Работ в полном объеме;

- стоимость понесенных Подрядчиком затрат по эксплуатации Строительной площадки (в том числе коммунальные платежи, обслуживание, пожарная безопасность и др.), а также другие затраты, в том числе сезонного характера, необходимые для функционирования Строительной площадки до завершения Работ;

- стоимость отчуждения Генподрядчику исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в ходе выполнения работ по Договору;

- все расходы Подрядчика, возникающие в связи с осуществлением Работ в соответствии со всеми применимыми требованиями государственных органов в области техники безопасности, а также требованиями Генподрядчика, касающимися техники безопасности, охраны и безопасности Объекта и правил пожарной защиты;

- все затраты, связанные с изменением состава строительно-монтажных Работ в результате изменения Проектной и Рабочей документации по требованиям Генподрядчика, Подрядчика и других контролирующих органов;

Цена Договора устанавливается в российских рублях и не подлежит изменению в случае колебаний обменного курса какой-либо валюты по отношению к российскому рублю.

4.1.3. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости Работ, не предусмотренных Договором, и не согласованных в соответствующем дополнительном соглашении, оплачивается Подрядчиком за свой счет.

4.2. Оплата выполненных Подрядчиком и подтвержденных Генподрядчиком Работ по Договору осуществляется после подписания Генподрядчиком Акта о приемке выполненных работ (Форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3) за отчетный период в следующем порядке:

4.2.1. Сумма платежа, причитающегося Подрядчику за выполненные и подтвержденные Генподрядчиком в отчетном периоде Работы, определяется в подписанных Сторонами Акте о приемке выполненных работ (Форма № КС-2) и Справке о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3).

4.2.2. Генподрядчик производит оплату Подрядчику суммы, указанной в Акте о приемке выполненных работ (Форма № КС-2) и Справке о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3), за минусом суммы удерживаемого аванса, суммы гарантийного удержания в обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по Договору в размере 5% от суммы, указанной в Акте о приемке выполненных работ (Форма № КС-2) и Справке о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3) за отчетный период и иных удержаний, которые произведены Генподрядчиком в соответствии с условиями Договора.

5

4.2.3. Оплата выполненных и подтвержденных Работ производится Генподрядчиком в течении 30 (тридцати) рабочих дней с даты предоставления Подрядчиком счета, при условии подписания Генподрядчиком Акта о приемке выполненных работ (Форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3) за отчетный период, а также получении Генподрядчиком Исполнительной документации на предъявленные к подтверждению Работы.

4.2.4. Окончательный расчет (последний промежуточный платеж за выполненные и подтвержденные Работы) производится Генподрядчиком в течении 30 (тридцати) рабочих дней с даты предоставления Подрядчиком счета, при условии подписания Генподрядчиком Акта о приемке выполненных работ (Форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3) за отчетный период, Акта сдачи-приемки результата завершенных работ, получения Генподрядчиком Исполнительной документации на весь объем Работ, предъявленных к подтверждению.

4.3. Стороны согласовали следующий порядок предоставления счета-фактуры:4.3.1. Подрядчик обязан представить Генподрядчику счет-фактуру на аванс в сроки, установленные

ст. 168 Налогового кодекса Российской Федерации4.3.2. Счет-фактура на сумму, указанную в Актах о приемке выполненных работ (Форма № КС-2) и

Справках о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3) не выставляется.4.3.3. Подрядчик предоставляет счет-фактуру после выполнения всех работ по Договору на сумму,

указанную в Акте сдачи-приемки результата завершенных работ (п.6.2.7. Договора), с приложением счет-фактуры к указанному акту.

4.4. Сумма Гарантийного удержания в размере 5%, удержанная в соответствии с п. 4.2.2. Договора, подлежит возврату Подрядчику в течение 30 (Тридцать) календарных дней после подписания Акта сдачи - приемки результата завершенных работ при условии предоставления Генподрядчиком безотзывной банковской гарантии на гарантийный период, предусмотренной п. 9.2. Договора.

4.5. В случае, если Подрядчик не предоставил банковскую гарантию на гарантийный период, предусмотренную п. 9.2 Договора, Генподрядчик вправе удержать полностью или частично суммы, причитающиеся Подрядчику, в том числе при окончательном расчете, до истечения установленного Договором гарантийного срока, общий размер удержанных таким образом сумм не должен превышать 5 (Пяти) % от стоимости выполненных Работ, указанной в Акте сдачи-приемки результата завершенных работ.

Удержанные в соответствии с настоящим пунктом суммы подлежат возврату Генподрядчиком в течение 15 (Пятнадцать) дней после подписания Сторонами акта о завершении гарантийного срока, если иной срок не определен Сторонами в дополнительном соглашении.

4.6. Генподрядчик вправе произвести авансирование Подрядчику части цены Работ по Договору в следующем порядке:

- авансирование производится на период производства Работ, указанный в Графике производства работ (Приложение №1 к Договору);

- сумма авансирования составляет не более 50 % (пятьдесят процентов) от Цены Договора, указанной в п. 4.1 Договора;

- авансирование производится на счет, открытый в соответствии с п.4.6.1.4. Договора. 4.6.1. Выплата аванса производится на основании:4.6.1.1. Предоставления, при наличии требования Генподрядчика, банковской гарантии для

надлежащего обеспечения исполнения обязательств по возврату аванса, предусмотренной п. 9.1 Договора. 4.6.1.2. Представленного Подрядчиком надлежащим образом оформленного оригинала счета на

оплату. 4.6.1.3. Представленных Подрядчиком Графика подтверждения отработки авансового платежа в

произвольной форме и Производственной программы по форме Приложения № 17 к Договору. График подтверждения отработки авансового платежа и Производственная программа должны быть согласованы и подписаны Сторонами до выплаты аванса. Выплаченный Подрядчику аванс подтверждается в соответствии с Графиком подтверждения отработки авансового платежа, что отдельной строкой отражается в Справках о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3) подписанных в порядке, установленном Договором.

4.6.1.4. Для получения авансовых платежей Подрядчиком должен быть открыт отдельный лицевой счет «Иного неучастника бюджетного процесса» в Финансовом органе в порядке, установленном приказом Департамента финансов города Москвы от 21.01.2011 № 53 «Об утверждении Порядка открытия и закрытия лицевых счетов финансовым органом города Москвы» или счет «Целевого финансирования» в Банке: Филиале «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО) г. Москва или в ПАО «Сбербанк» г. Москва.

При этом Подрядчик обязуется открыть счет «Целевого финансирования» с допуском Контролирующей компании к счету Подрядчика и установить специализированный банковский продукт,

6

позволяющий Генподрядчику контролировать соблюдение Подрядчиком целевого использования авансов. Подрядчик должен обеспечить Генподрядчику (без взимания банком с Генподрядчика какой-либо комиссии или платы) возможность вести мониторинг состояния счета с правом акцепта либо отклонения любых платежей, проходящих по счету Подрядчика. Расчетные документы Подрядчика по расходным операциям по счету целевого финансирования должны приниматься Банком только при наличии согласительной подписи (электронной цифровой подписи при совершении операций в электронной форме) уполномоченного лица Генподрядчика.

4.7. Для осуществления контроля целевого использованием денежных средств Подрядчика, Генподрядчик осуществляет проверку представленных Подрядчиком документов в следующем порядке:

4.7.1. При наличии замечаний к представленным документам Генподрядчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента их получения извещает Подрядчика о наличии замечаний. В этом случае Подрядчик обязан устранить замечания и направить документы на согласование повторно.

4.7.2. При отсутствии замечаний к представленным документам Генподрядчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента их получения согласовывает реестры платежных поручений и направляет необходимые документы в Банк для списания денежных средств со счета Подрядчика.

4.7.3. Подрядчик обязан использовать аванс для оплаты расходов, связанных с мобилизацией, а также для оплаты авансов субподрядным организациям на те же нужды, и иных расходов, связанных с выполнением работ на Объекте. Конкретные расходы в рамках авансового платежа указываются в расчете на получение такого платежа, направляемом Подрядчиком Генподрядчику. При предоставлении расчетов по авансам, Подрядчик ежемесячно представляет отчет об использовании полученных в виде авансов средств за предыдущий период по форме Приложения № 17 к Договору, копии платежных документов, а также, по письменному запросу Генподрядчика, копии договоров на размещение заказов и другие документы (счета на оплату оборудования, материалов, выставленные Подрядчику поставщиками; платежные поручения на оплату оборудования и материалов; товарно-транспортные накладные, подтверждающие получение оборудования и материалов), подтверждающие расходование авансовых средств.

4.7.4. В случае нецелевого использования Подрядчиком денежных средств, полученных по Договору на счет Подрядчика открытый в Финансовом органе или Банке, а также в случае непредоставления Подрядчиком документов, подтверждающих целевое использование денежных средств, Генподрядчик вправе по своему выбору отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора и/или потребовать от Подрядчика возврат суммы неотработанного аванса. Подрядчик обязан вернуть сумму неотработанного аванса не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Генподрядчика.

Под нецелевым использованием денежных средств в настоящем пункте понимается расходование денежных средств на цели, не предусмотренные согласованным Генподрядчиком реестром платежных поручений.

4.7.5. Подрядчик обязуется планировать свою хозяйственную деятельность с учетом положений Договора таким образом, чтобы обеспечить безусловное исполнение своих обязательств перед контрагентами по заключенным им договорам, а также обязательств по уплате налогов и других обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

4.7.6. Подрядчик обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней после фактического получения оборудования, материалов, работ, услуг и иной продукции предоставить Генподрядчику пакет первичных документов (платежные документы, копии банковских выписок, акты, товарные накладные, товарно-транспортные накладные и т.д.), подтверждающих целевое использование денежных средств, полученных по Договору, при необходимости и их заверенные копии.

4.7.7. В случае, если после уточнения цены Договора в соответствии с п. 4.1.1 Договора, сумма выплаченного Генподрядчиком Подрядчику аванса будет больше Цены Договора, Подрядчик обязуется осуществить возврат излишне уплаченной суммы аванса Генподрядчику в течение 10 (Десяти) дней с даты подписания дополнительного соглашения (п.4.1.1. Договора).

4.8. В случае если Подрядчик нарушил сроки, в том числе промежуточные сроки подтверждения отработки авансового платежа, Генподрядчик вправе потребовать от Подрядчика возврат суммы неотработанного аванса. Подрядчик обязан вернуть сумму неотработанного аванса не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Генподрядчика.

4.9. При расторжении Договора или одностороннем отказе любой из Сторон от его исполнения, либо при сокращении объема работ Подрядчик обязан вернуть Генподрядчику сумму неотработанного аванса, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Генподрядчика, если иной срок не установлен Соглашением о расторжении Договора.

4.10. Генподрядчик оставляет за собой право удерживать причитающиеся Подрядчику суммы платежей по настоящему Договору до тех пор, пока не будет получена необходимая документация,

7

которая должна соответствовать условиям Договора, и не является основанием для каких-либо штрафных санкций, взысканий или иных сборов и начислений. Суммы платежей, удержанные по причине несвоевременной подачи необходимой документации, выплачиваются в следующем месяце.

4.11. На суммы удержаний, произведенных Генподрядчиком в соответствии с условиями Договора, а также на суммы платежей, причитающихся по Договору Подрядчику, проценты, предусмотренные ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, не начисляются.

Порядок расчета и выплаты затрат Подрядчика на временные здания и сооружения устанавливается Сторонами дополнительным соглашением.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА, ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

5.1. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение на территории Строительной площадки нормативных документов и правил, а также условий Договора, относящихся к охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, в том числе ответственность за соблюдение и все случаи нарушения указанных норм его поставщиками, Субподрядчиками, Персоналом Подрядчика и иными лицами, находящимися на территории Строительной площадки. При выполнении своих обязательств по настоящему Договору Подрядчик обязуется:

5.1.1. Выполнять все требования положений (в том числе рекомендуемых) действующих в Российской Федерации и городе Москве нормативных документов и правил, а также условий Договора, относящихся к охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, включая требования в отношении оценки воздействия на окружающую среду.

5.1.2. Предпринимать все необходимые меры предосторожности для защиты здоровья и обеспечения безопасности всех людей, включая своих работников, работников Генподрядчика и населения, которые могут подвергаться воздействию в ходе выполнения Подрядчиком Работ.

5.1.3. Выполнять Работы безопасным способом и содержать Строительную площадку в надлежащем состоянии согласно требованиям положений (в том числе рекомендуемых) действующих в Российской Федерации и городе Москве нормативных документов и правил, соблюдать Правила распорядка на Строительной площадке согласно Приложению № 5 к Договору и требования Программы по охране труда технике безопасности и охране окружающей среды, изложенные в Приложении № 4 к Договору.

5.1.4. Не позднее, чем через 7 (Семь) рабочих дней с даты вступления в силу Договора представить на утверждение Генподрядчику программу по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды (ОТБОС). Программа по ОТБОС должна соответствовать требованиям положений (в том числе рекомендуемых) действующих в Российской Федерации и городе Москве нормативных документов и правил и удовлетворять требованиям, указанным в Приложении № 4 к Договору.

5.1.5. В случае, если Генподрядчик не утверждает программу по ОТБОС, вносить изменения в Программу по ОТБОС, с тем чтобы удовлетворять требованиям Генподрядчика, и повторно предоставлять Генподрядчику программу по ОТБОС для утверждения в течение до тех пор, пока Генподрядчик ее не утвердит. При этом Подрядчик обязан выполнять требования программы по ОТБОС и не вправе вносить в нее правки без предварительного письменного утверждения Генподрядчиком.

5.2. Генподрядчик вправе выпустить указания в связи с любыми вопросами охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды, относящимися к настоящему Договору, и Подрядчик обязан выполнить требования таких указаний.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ6.1. Стороны определили следующий порядок подтверждения и приемки Генподрядчиком

выполненных Подрядчиком Работ:6.1.1. До выхода положительного заключения Мосгосэкспертизы по Проектной документации по

Объекту и корректировки Цены Договора, в соответствии с п. 4.1.1. Договора, Подрядчик ежемесячно до 20 (двадцатого) числа текущего месяца для подтверждения выполненных Подрядчиком за отчетный период объемов Работ предоставляет Генподрядчику Акты о приемке выполненных работ (Форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) в 3-х экземплярах, Исполнительную документацию на предъявляемые объемы Работ за отчетный период в 3-х экземплярах, информацию о проценте предъявляемого объема Работ от общего объема Работ.

Генподрядчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения указанных документов, рассматривает и подписывает Акт о приемке выполненных работ (Форма № КС-2) и Справу о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) или направляет обоснованный отказ. В случае если Подрядчиком не была представлена надлежащим образом оформленная документация, указанная в настоящем пункте, и/или качество предъявляемых к подтверждению Работ не удовлетворяет

8

установленным требованиям, и/или предъявленные к подтверждению Работы не соответствуют фактически выполненным объемам Работ, Генподрядчик в указанный в настоящем пункте срок направляет Подрядчику письменный мотивированный отказ в подтверждении указанных Работ и требование об устранении выявленных в ходе проверки нарушений (Недостатков (дефектов).

Повторное согласование Генподрядчиком Акта о приемке выполненных работ (Форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) на предъявляемый Подрядчиком к подтверждению объем Работ производится после устранения последним причин отказа в первоначальной приемке Работ в установленном настоящим Договором порядке.

Подписание Сторонами Акта о приемке выполненных работ (Форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) в порядке, установленном п. 6.1.1 Договора не свидетельствует о приемке Работ в смысле ст. 720 ГК РФ, Работы считаются подтвержденными Генподрядчиком для учета сроков и объемов выполненных Подрядчиком Работ.

До утверждения Сторонами Расчёта стоимости (п. 4.1.1.) выполненные Подрядчиком Работы подтверждаются Генподрядчиком по единичным расценкам, согласованным Сторонами в Расчете стоимости (Приложение № 2 к Договору). После выхода положительного заключения Мосгосэкспертизы выполненные Подрядчиком Работы подлежат подтверждению в соответствии с Расчетом стоимости (п. 4.1.1. Договора). Стороны обязуются в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами дополнительного соглашения об утверждении Расчета стоимости в соответствии с п. 4.1.1. Договора откорректировать объем и стоимость ранее выполненных Подрядчиком и подтвержденных Генподрядчиком Работ, в соответствии с положительным заключением Мосгосэкспертизы.

6.1.2. После выхода положительного заключения Мосгосэкспертизы по Проектной документации по Объекту и корректировки цены Договора, в соответствии с п. 4.1.1. Договора, Подрядчик передает Генподрядчику корректирующие Акты о приемке выполненных работ (Форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) в 3-х экземплярах, сводную ведомость откорректированных актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) подтвержденных Генподрядчиком в соответствии с п. 6.1.1. Договора в 3-х экземплярах, Исполнительную документацию на предъявляемые объемы Работ в 3-х экземплярах, информацию о проценте выполненного объема Работ от общего объема Работ.

В отношении Работ, выполненных Подрядчиком после выхода положительного заключения Мосгосэкспертизы по Проектной документации по Объекту и корректировки Цены Договора в соответствии с п. 4.1.1. Договора, Подрядчик ежемесячно до 20 (двадцатого) числа текущего месяца для подтверждения выполненных Подрядчиком за отчетный период объемов Работ предоставляет Генподрядчику Акты о приемке выполненных работ (Форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) в 3-х экземплярах, Исполнительную документацию на предъявляемые объемы Работ за отчетный период в 3-х экземплярах, информацию о проценте предъявляемого объема Работ от общего объема Работ.

6.2. Приемка выполненных Подрядчиком Работ в полном объеме, осуществляется Генподрядчиком в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и города Москвы в следующем порядке:

6.2.1. Подрядчик не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания Работ согласно Графику производства работ (Приложение № 1 к Договору) в полном объеме обязан письменно известить Генподрядчика о готовности к сдаче выполненных в полном объеме Работ по Договору.

6.2.2. Комиссия, созданная Генподрядчиком, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания работ, указанных в уведомлении Подрядчика, проводит проверку качества и объемов выполненных Подрядчиком Работ как результат выполненных работ по Договору, а также их соответствие действующему на территории Российской Федерации и города Москвы законодательству.

6.2.3. В случае, если в ходе проведения процедуры сдачи-приемки Работ в полном объеме будут выявлены Недостатки (дефекты), невыполненные Работы, которые не позволяют производить нормальную эксплуатацию результатов выполненных Работ и Объекта, а равно, если на момент сдачи-приемки Работ Подрядчиком не будут завершены какие-либо виды Работ, предусмотренных Проектной и Рабочей документацией, Стороны составляют Протокол о недостатках (дефектах), в котором указывается перечень и характер выявленных Недостатков (дефектов), объем Работ, подлежащий выполнению Подрядчиком, а также срок, необходимый Подрядчику для их устранения. Подрядчик должен принять все меры по устранению Недостатков (дефектов), выявленных Комиссией в ходе приемки результатов выполненных в полном объеме работ в установленные Протоколом о Недостатках (дефектах) сроки.

6.2.4. В случае отказа Подрядчика от подписания Протокола о Недостатках (дефектах), выявленных Комиссией, Генподрядчик самостоятельно составляет такой Протокол, в котором указывается срок устранения выявленных Недостатков (дефектов) и который подписывается всеми членами Комиссии. Составленный и подписанный таким образом Протокол о недостатках (дефектах) должен быть доставлен

9

Подрядчику способом, фиксирующим его получение (в любом случае, отправление Протокола о недостатках (дефектах) заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в настоящем Договоре, будет считаться надлежащей доставкой). В случае если Подрядчик в течение 7 (Семи) календарных дней с момента получения Протокола о недостатках (дефектах) не предоставит Генподрядчику письменный отказ от его подписания с обязательным изложением причин такого отказа, или подписанный Подрядчиком экземпляр такого Протокола, будет считаться, что Подрядчик согласился с выводами Комиссии по приемке выполненных Работ, содержащимися в представленном Генподрядчиком Протоколе о недостатках (дефектах), и в этом случае Подрядчик обязан незамедлительно приступить к устранению выявленных нарушений, указанных в Протоколе недостатков (дефектов), а также выплатить все причитающиеся Генподрядчику в связи с нарушением срока окончания Работ неустойки (штрафы), или возместить в полном объеме убытки (реальный ущерб и упущенную выгоду), причиненные Генподрядчику ненадлежащим выполнением Работ по настоящему Договору, а также нарушением Срока окончания Работ, установленного Графиком производства работ.

6.2.5. При отказе Подрядчика исправить выявленные Недостатки (дефекты), либо неполучения Генподрядчиком письменного ответа Подрядчика в течение 5 (пяти) календарных дней Генподрядчик вправе удержать стоимость данных Работ из причитающихся Подрядчику платежей.

В случае не устранения Подрядчиком выявленных Недостатков (дефектов) в установленные сроки, Генподрядчик вправе привлечь к устранению Недостатков (дефектов) третье лицо. В этом случае Подрядчик также обязан возместить Генподрядчику понесенные последним расходы, связанные с устранением Недостатков (дефектов) третьим лицом.

6.2.6. Повторная процедура сдачи-приемки Работ проводится в порядке, установленном в п.6.2. Договора, по письменному извещению Генподрядчика Подрядчиком об устранении выявленных в ходе приемки Работ Недостатков (дефектов), зафиксированных в Протоколе о недостатках (дефектах), и готовности сдать результат Работ Генподрядчику.

6.2.7. После приемки выполненных Работ в полном объеме, а при наличии замечаний / Недостатков (дефектов), то после устранения всех замечаний Стороны подписывают Акт сдачи-приемки результата завершенных работ.

6.2.8. Право собственности на результат строительно-монтажных работ, включая строительные/отделочные материалы и оборудование, используемые для выполнения Работ, а также риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных по Договору Работ, строительных/отделочных материалов и оборудования, переходит от Подрядчика к Генподрядчику с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки результата завершенных работ, а в случае досрочного расторжения Договора - с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных до даты расторжения Договора Работ, с приложением счета-фактуры на общую сумму принятых Работ по Договору.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНПОДРЯДЧИКА7.1. Генподрядчик обязан: 7.1.1. Осуществлять приемку и оплату выполненных Подрядчиком Работ в порядке, установленном

Договором.7.1.2. Осуществлять строительный контроль в соответствии с правилами, установленными

Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 N 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства" и "СДОС-04-2009. Методика проведения строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства".

7.1.3. Оказывать содействие Подрядчику в ходе выполнения им Работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом Договора, решение которых возможно только при участии Генподрядчика.

7.1.4. Передать Подрядчику по Акту приема-передачи Строительную площадку.7.1.5. До начала производства работ по соответствующему этапу работ передать Подрядчику

Проектную или Рабочую документацию.7.1.6. Передать Подрядчику необходимую для производства работ исходно-разрешительную

документацию, в том числе разрешение на строительство. 7.1.7. Передать Подрядчику пропуска на строительную площадку для автотранспорта, строительной

и специализированной техники.7.1.8. Выполнить в полном объеме все иные обязательства, предусмотренные в других пунктах

настоящего Договора.

10

7.2. Генподрядчик вправе: 7.2.1. В случае необходимости вносить в установленном порядке изменения в Рабочую

документацию без увеличения цены Договора.7.2.2. В целях осуществления строительного контроля (надзора за строительством), заключать

договоры на услуги по строительному контролю с организациями (далее – представители Генподрядчика), о чём письменно уведомляет Подрядчика.

7.2.3. Осуществлять текущий контроль соблюдения сроков, объема и качества выполнения Работ Подрядчиком.

7.2.4. В порядке, предусмотренном Договором, по письменному обращению Подрядчика выплатить авансовый платеж.

7.2.5. Осуществлять проверку кандидатур Субподрядчиков/поставщиков, а также закупочной документации, представленной Подрядчиком, в порядке, установленном разделом 13 Договора.

В рамках осуществления проверки вправе:-Требовать надлежащим образом заверенные копии учредительных и финансовых документов

Субподрядчиков и поставщиков, производящих работы (осуществляющих поставки) в рамках исполнения Работ по настоящему Договору.

7.2.6. Привлечь Подрядчика к участию в деле по искам, предъявленным к Генподрядчику третьими лицами в связи с процессом выполнения Подрядчиком Работ по Договору, в связи с Недостатками (дефектами) результатов выполненных Работ, а также по искам, предъявленным в связи с нарушениями авторских прав, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности.

7.2.7. Генподрядчик, представители Генподрядчика имеют право:- беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода

строительства;- производить соответствующие записи в Общий и специальные журналы работ.Записи в Общем и специальных журналах работ имеют статус предписаний и обязательны для

исполнения Подрядчиком, являются основанием для применения мер ответственности, предусмотренных Договором, за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение содержащихся в ней требований (указаний).

7.2.8. Генподрядчик, представители Генподрядчика имеют право давать обязательные для Подрядчика предписания (акты-предписания) при обнаружении отступлений от рабочей документации, нормативно-технических документов, Договора и приложений к нему.

7.2.9. Генподрядчик в случае выявления дефектов в результатах выполненных Работ, возникших в течение Гарантийного срока, вправе направить Подрядчику письменное извещение о выявленных Недостатках (дефектах), о необходимости направления Представителя Подрядчика для участия в комиссии по обследованию Недостатков (дефектов) для фиксирования выявленных Недостатков (дефектов) в акте или протоколе о выявлении Недостатков (дефектов) с определением сроков их устранения.

7.2.10. Если, по мнению Генподрядчика, в ходе выполнения работ возникает отставание от Графика производства работ (Приложение № 1 к Договору), вызывающее обоснованные опасения в срыве срока завершения работ на Объекте других Подрядчиков, Генподрядчик имеет право:

- выдать распоряжение Подрядчику скорректировать порядок и ход выполнения работ;- нанять третью сторону для выполнения части или полностью работ за Подрядчика. Все расходы

в данном случае относятся на счет Подрядчика.7.2.11. Генподрядчик вправе осуществлять контроль выполнения мероприятий по обеспечению

промышленной безопасности, охраны окружающей среды, качества содержания Строительной площадки, охраны культуры производства и охраны труда путем проведения плановых и внеплановых проверок.

7.2.12. Без расторжения Договора предъявить Подрядчику письменное требование о возврате авансового платежа в следующих случаях:

- нецелевого использования Подрядчиком авансового платежа;- нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ, установленных Графиком производства

работ (Приложение №1 к Договору).7.2.13. Участвовать в производственных и иных совещаниях, проводимых Подрядчиком. 7.2.14. Еженедельно (если по усмотрению Генподрядчика не установлен иной срок) получать

отчет о проделанной работе согласно требованиям, установленным в Приложении № 7 к Договору, в т.ч. сравнительный анализ Детального понедельного графика реализации проекта и фактического выполнения за отчетную неделю. Потребовать план корректирующих действий для достижения соответствия сроков с графиком в случаях, если Подрядчик отклоняется от сроков, указанных в Детальном понедельном графике реализации проекта, и обновленный Детальный понедельный график реализации проекта с сохранением срока окончания строительства.

11

7.2.15. Проводить контроль качества содержания Строительной площадки и культуры производства работ.

7.2.16. Иметь иные права, предусмотренные настоящим Договором, действующим законодательством Российской Федерации и города Москвы.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА 8.1. Подрядчик обязан: 8.1.1. Выполнить Работы по Договору профессиональным образом, максимально безопасно,

экономически эффективно и с учетом требований окружающей среды, в соответствии с требованиями положений (в том числе рекомендуемых) действующих в Российской Федерации и городе Москве нормативных документов и правил, с требованиями, установленными настоящим Договором.

8.1.2. Получить разрешения соответствующих эксплуатирующих организаций на производство работ в зоне воздушных линий электропередач, линий связи, в полосе отвода железных дорог, в местах прохождения подземных коммуникаций, расположенных на строительной площадке, существующих транспортных магистралей, очистных сооружений, а также вырубку лесных насаждений и пересадку деревьев.

8.1.3. Получить разрешения на пользование инженерными сетями и сооружениями в период выполнения Работ на Объекте, в соответствии с проектом организации строительства в составе Проектной документации.

8.1.4. Оформить ордер на производство Работ и нести ответственность перед компетентными государственными и муниципальными органами в установленном порядке за нарушения правил и порядка ведения Работ.

8.1.5. Оформить документы на вырубку и пересадку деревьев, снос, перенос или реконструкцию строений.

8.1.6. При необходимости, обеспечить в установленном порядке оформление необходимых документов по завозу экологически чистого грунта, по вывозу грунта, непригодного для вторичного использования, и строительных отходов, по завозу недостающего грунта с карьеров и обеспечить отвод земельного участка под временное складирование грунта.

8.1.7. Не допускать загрязнения Строительной площадки и прилегающей к ней территории. Обеспечить надлежащее состояние и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории, установить контейнер для сбора строительного мусора, обеспечить своевременный вывоз контейнеров на полигоны для утилизации строительного мусора.

В случае выявления Генподрядчиком загрязнения Строительной площадки и прилегающей к ней территории и/или отсутствие контейнеров для сбора мусора, Подрядчик обязан компенсировать Генподрядчику затраты по уборке строительной площадки и вывозу строительного мусора, в размере 0,75% от Цены Работ, на основании подписанного Сторонами Акта на возмещение расходов по сбору и вывозу строительного мусора и выставленного Генподрядчиком счета. Указанный Акт подлежит подписанию Генподрядчиком в течение 5 (пяти) дней с даты получения его от Подрядчика, в случае не подписания Акта в установленный срок и не предоставления мотивированного отказа, Акт считается подписанным в одностороннем порядке.

Компенсация затрат производится путем удержания данной суммы из промежуточного платежа за отчетный период.

8.1.8. Осуществлять контроль соответствия выполняемых строительно-монтажных работ Проектной и Рабочей документации, требованиям строительных норм и правил, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам.

8.1.9. Обеспечить выполнение Графика производства работ (Приложение №1 к Договору) и в случае отставания незамедлительно письменно сообщать об этом Генподрядчику.

8.1.10. При выявлении фактов нарушения организации и методов ведения работ, определенных проектом организации строительства, использования материалов и выполненных работ, качество которых не отвечает требования ТУ, ГОСТ и СНиП, приостанавливать работы до устранения выявленных нарушений, делать соответствующую запись в журнале производства работ и незамедлительно сообщать Генподрядчику.

8.1.11. В случае принятия Генподрядчиком решения о консервации и/или досрочном прекращении производства работ на Объекте, передать Генподрядчику объект незавершенного строительства в установленном порядке.

8.1.12.Предоставить Генподрядчику на утверждение в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты заключения Договора подписанный со стороны Подрядчика Детальный понедельный график реализации проекта, составленный по методу критического пути в соответствии с требованиями, содержащимися в Приложении №7 к настоящему Договору в соответствии с установленной формой.

12

8.1.13. Детальный понедельный график реализации проекта должен четко отражать промежуточные сроки Работ, продолжительность Работ, взаимозависимость между Работами, а также стоимости выполняемых Работ. Шкала времени указывается в неделях, а сроки выполнения Работ в днях. После утверждения Генподрядчиком Детальный понедельный график реализации проекта становится Приложением №7 к настоящему Договору.

8.1.14. Осуществить поставку Оборудования, Материалов, Изделий и Конструкций, необходимого для производства работ на Объекте и необходимого для функционирования Объекта в соответствии с его целевым назначением. Перечень, количество, наименование Оборудования, поставляемого Подрядчиком для функционирования Объекта в соответствии с его целевым назначением, определяется Сторонами путем письменного оформления соответствующего протокола. Генподрядчик имеет право привлечь компетентных третьих лиц для проверки соответствия перечня Оборудования возможности функционирования Объекта по его целевому назначению в соответствии с действующими нормативами.

8.1.15. Все поставляемые Подрядчиком для выполнения Работ Оборудование, Материалы, Конструкции и Изделия должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. В случае отсутствия вышеуказанных документов, Генподрядчик вправе отказаться от подписания Актов о приемке выполненных работ (Форма КС-2), в которых указаны Работы, выполненные с применением таких оборудования, материалов, изделий и конструкций.

8.1.16. Основные Материалы, Изделия, Конструкции и Оборудование, используемые для производства работ на Объекте должны быть предварительно письменно согласованы с Генподрядчиком.

8.1.17. В случае использования, при условии согласования с Генподрядчиком, Подрядчиком либо привлекаемыми им поставщиками импортных Оборудования, Материалов, Изделий и Конструкций, Подрядчик обязан представить Генподрядчику документы, подтверждающие факт завершения прохождения процедуры таможенного оформления таких Оборудования, Материалов, Изделий и Конструкций, а также передать сопроводительные документы, инструкции на русском языке в дату передачи Оборудования, Материалов, Изделий и Конструкций. В случае отказа от представления или непредставления вышеуказанных документов, Генподрядчик вправе отказаться от подписания Актов о приемке выполненных работ (Форма КС-2), в которых указаны Работы, выполненные с применением таких Оборудования, Материалов, Изделий и Конструкций.

8.1.18. В случае поставки Оборудования Генподрядчиком обеспечить приемку, складирование и сохранность прибывающего на Объект Оборудования, Материалов, Изделий и Конструкций. Для обеспечения на Строительной площадке приемки Оборудования, Материалов, Изделий и Конструкций, поставляемых Генподрядчиком, назначить своего представителя. Полномочия представителя по приемке и передаче Оборудования, Материалов, Изделий и Конструкций, поставленного Генподрядчиком, должны быть подтверждены приказом или доверенностью.

8.1.19. Осуществить поставку расходных Материалов, необходимых для производства работ.8.1.20. Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней, исчисленных с даты передачи

Проектной документации, разработать и согласовать с Генподрядчиком проект производства работ (ППР), составленный в соответствии с требованиями положений (в том числе рекомендуемых) действующих в Российской Федерации и городе Москве нормативных документов и правил, который в обязательном порядке должен включать в себя, в том числе, но не ограничиваясь:

- Технологические карты;- Схемы операционного контроля качества:- Механизацию строительства, включающую в себя: схему организации движения, схемы

освещения, водоснабжения, отопления, канализации, а также схему расположения временных зданий и сооружений, график использования машин и механизмов;

8.1.21. Подготавливать и передать на рассмотрение Генподрядчику в течение 10 рабочих дней с даты выявления отставания сроков фактически производимых работ от сроков, указанных в Детальном понедельном графике реализации проекта, план корректирующих действий и обновленный график производства работ.

8.1.22. Выполнить Работы в сроки, предусмотренные Графиком производства работ (Приложение №1 к Договору) и пунктом 3.1.1.. настоящего Договора.

8.1.23. Выполнить все Работы по настоящему Договору собственными и/или привлеченными силами в соответствии требованиями Проектной и Рабочей документации, положениями (в том числе рекомендуемыми) действующих в Российской Федерации и городе Москве нормативных документов и правил, а также с надлежащим качеством.

8.1.24. Нести ответственность перед Генподрядчиком за ненадлежащее выполнение поставок Оборудования, Материалов, Изделий и Конструкций по настоящему Договору, привлеченными поставщиками.

13

8.1.25. Осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на Строительной площадке в соответствии с ПОС, ППР и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с условиями на присоединение и разработанной Проектной документацией.

8.1.26. Подрядчик ведет общий журнал работ установленного образца в соответствии с Порядком ведения общего и (или) специального журнала, в которых ведется учет выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства (РД-11-05-2007) и Журнал учета выполнения работ (форма КС-6а), специальные журналы работ, журнал учета выполненных строительно-монтажных работ в которых отражается весь ход производства Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение для взаимоотношений Генподрядчика и Подрядчика.

8.1.27. Форма общего журнала работ и порядок ведения общего и специальных журналов работ должны, соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации и города Москвы.

8.1.28. В случае если представителем Генподрядчика внесены в общий журнал работ замечания по выполненным Работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Генподрядчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Генподрядчика, то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Генподрядчика согласно его указанию, а затем восстановить ее за свой счет.

8.1.29. Выполнять на Строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды, промышленной безопасности, а также экологической и санитарной безопасности во время проведения Работ по настоящему Договору. При этом Подрядчик обязан назначить ответственных представителей для осуществления контроля за соблюдением работниками Подрядчика и/или работниками привлеченного Подрядчиком Субподрядчика, требований по технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды, промышленной безопасности, а также экологической и санитарной безопасности во время проведения Работ по настоящему Договору.

Подрядчик обязан устранить выявленные Генподрядчиком и/или соответствующими инспектирующими организациями нарушения или отклонения в Работах по настоящему Договору от Рабочей документации, положений (в том числе рекомендуемыми) действующих в Российской Федерации и городе Москве нормативных документов и правил, включая, но не ограничиваясь, норм и правил в области противопожарной безопасности, охраны окружающей среды, промышленной безопасности, по технике безопасности, экологической и санитарной безопасности при этом, не нарушая даты завершения соответствующих Работ и даты завершения Работ в полном объеме по настоящему Договору и не предъявляя каких-либо требований к Генподрядчику по оплате таких работ.

Разрабатывать и осуществлять мероприятия по снижению риска возникновения несчастных случаев, повреждения оборудования, пожаров и возгораний или нанесения ущерба окружающей среде в соответствии с требованиями положений (в том числе рекомендуемых) действующих в Российской Федерации и городе Москве нормативных документов и правил, Проектной документации и требованиями Генподрядчика.

8.1.30. Подрядчик обязан устранить выявленные Генподрядчиком и/или соответствующими инспектирующими организациями нарушения или отклонения в Работах по настоящему Договору от Проектной и Рабочей документации, положений (в том числе рекомендуемыми) действующих в Российской Федерации и городе Москве нормативных документов и правил, включая, но не ограничиваясь, норм и правил в области противопожарной безопасности, охраны окружающей среды, промышленной безопасности, по технике безопасности, экологической и санитарной безопасности при этом, не нарушая даты завершения соответствующих Работ и/или даты завершения Работ в полном объеме по настоящему Договору и не предъявляя каких-либо требований к Генподрядчику по оплате таких работ.

8.1.31. Разрабатывать и осуществлять мероприятия по снижению риска возникновения несчастных случаев, повреждения оборудования, пожаров и возгораний или нанесения ущерба окружающей среде в соответствии с требованиями положений (в том числе рекомендуемых) действующих в Российской Федерации и городе Москве нормативных документов и правил, Проектной документации и требованиями Генподрядчика.

8.1.32. Предоставлять Генподрядчику отчет о любых происшествиях (авариях, травмах, несчастных случаях), возникших при выполнении работ по настоящему Договору, в течение 1 (одного) дня с даты происшествия.

14

8.1.33. Обеспечить выполнение Работ необходимыми материально-техническими ресурсами и строительной техникой за исключением оборудования, поставляемого Генподрядчиком в случае необходимости.

8.1.34. Информировать Генподрядчика о любых спорах с работниками или требованиях со стороны работников и о любых иных обстоятельствах, которые могут привести к событиям на производстве, могущим повлиять на нормальный ход работы на Строительной площадке, и соглашается пригласить Генподрядчика и позволить Генподрядчику присутствовать на любых совещаниях с профсоюзами или другими организациями, связанными с производственными отношениями на Строительной площадке.

8.1.35. Выполнить, при необходимости, в установленном порядке сезонные работы, обеспечивающие надлежащие темпы строительства и достижение требуемых качественных показателей в соответствии с требованиями строительных норм и правил, действующих в Российской Федерации и города Москвы.

8.1.36. Обеспечить приемку Генподрядчиком ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Генподрядчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения, по требованию Генподрядчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Генподрядчика, а затем восстановить ее за свой счет.

8.1.37. Совместно с Генподрядчиком составить акты освидетельствования скрытых работ в соответствии с требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требованиями, предъявляемыми к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технологического обеспечения, утверждёнными Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому атомному надзору от 26 декабря 2006 г. № 1128.

8.1.38. Немедленно известить Генподрядчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Генподрядчика последствий выполнения его указаний о способе производства Работ;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству результатов выполняемых Работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

8.1.39. Обеспечить: производство Работ в полном соответствии с Проектной и Рабочей документацией, рабочими

чертежами и строительными нормами и правилами; качество выполнения всех Работ в соответствии с Проектной документацией, выданными

техническими условиями, требованиями положений (в том числе рекомендуемых) действующих в Российской Федерации и городе Москве нормативных документов и правил;

соблюдение технологии производства строительно-монтажных работ; осуществление геодезического контроля возведения всех частей Объекта, а также

технологического оборудования, выполнения работ по вертикальной планировке, устройству дорог и площадок, а также наружных инженерных сетей. Результаты геодезического контроля Подрядчик оформляет в соответствии с геодезическими съемками и наносит на исполнительные геодезические чертежи, которые подтверждаются подписями о соответствии выполненных в натуре всех видов Работ;

своевременное устранение Недостатков (дефектов), выявленных при приемке Работ и в течение гарантийного срока, установленного Договором;

8.1.40. При производстве Работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Генподрядчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.

8.1.41. Обеспечить транспортировку, доставку на Строительную площадку, приемку Материалов, их выгрузку, складирование, хранение. Обеспечить надлежащую охрану Строительной площадки, в том числе всего имущества, Материалов, Конструкций, Изделий и Оборудования, Строительной техники, бытовых помещений, и пропускной режим на стройплощадку, в том числе в бытовые помещения.

8.1.42. Нести ответственность за сохранность всех поставляемых для выполнения Работ Материалов, Конструкций, Оборудования, Изделий и т.д., а также нести затраты на проведение индивидуальных и комплексных испытаний до передачи результатов выполненных Работ Генподрядчику и/или эксплуатирующей организации.

8.1.43. Представить Генподрядчику в дату подписания настоящего Договора, а также в установленном законом порядке в иные компетентные государственные и муниципальные органы документы, подтверждающие право заниматься строительной деятельностью, приказ о назначении

15

Представителя Подрядчика, ответственного за производство работ на Объекте и получением любой корреспонденции от Генподрядчика, с приложением соответствующего приказа и/или доверенности, с соответствующими полномочиями указанного лица, его подписку по установленной форме и другие необходимые документы, а также информационное письмо за подписью генерального директора и главного бухгалтера с приложением печати Подрядчика с информацией о юридическом, фактическом и почтовом (для отправки корреспонденции) адресах, с контактной информацией о Представителе Подрядчика с указанием адреса электронной почты, номерами мобильного телефона и резервного мобильного телефона, с контактной информацией о Начальнике строительства Подрядчика с указанием адреса электронной почты, номерами мобильного телефона и резервного мобильного телефона, с контактной информацией об уполномоченном лице Подрядчика по решению технических вопросов с указанием адреса электронной почты, номерами мобильного телефона и резервного мобильного телефона.

8.1.44.Обеспечить до сдачи Генподрядчику результата выполненных Работ уборку строительной площадки и прилегающей территории, осуществить мойку, удаление грязи с поверхностей и выполнение других аналогичных работ.

8.1.45. До заключения договоров субподряда (договоров об оказании услуг) согласовывать с Генподрядчиком перечень субподрядных организаций, планируемых для привлечения к работам по строительству Объекта. Подрядчик обязуется привлекать в качестве субподрядных только те организации, которые являются квалифицированными, опытными и компетентными в соответствующей области и способны выполнять работу с соблюдением требований производственной и экологической безопасности. Подрядчик обязан представить по запросу Генподрядчика документы, подтверждающие вышеуказанные требования, а также подтверждающие наличие у Субподрядчика всех необходимых для выполнения работ свидетельств и лицензий.

8.1.46. В случае продления срока окончания Работ по сравнению с указанным в Графике производства работ (Приложение №1 к Договору), а также в случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, Подрядчик обязуется предоставить Генподрядчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения настоящего Договора в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней до окончания действия ранее предоставленного обеспечения.

8.1.47. Вывезти в течение 7 (семи) календарных дней, исчисленных после даты подписания Акта сдачи-приемки результата завершенных работ (или другого периода по согласованию Сторон), за пределы Строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины и технику, материалы, временные сооружения и другое имущество, в противном случае Генподрядчик вправе привлечь третье лицо для организации вывоза и ответственного хранения данного имущества с компенсацией понесенных расходов за счет платежей предназначенных Подрядчику по настоящему Договору.

8.1.48. Не заключать какие-либо соглашения с каким бы то ни было лицом, не принимать на себя другие обязательства, которые могут привести к дополнительным затратам со стороны Генподрядчика, без предварительного согласования с Генподрядчиком.

8.1.49. Не умаляя других положений Договора, Подрядчик будет за свой собственный счет сохранять и вести экземпляры всех уведомлений, инструкций, распоряжений, разрешений, указаний, сертификатов, отчетов об испытаниях и корреспонденции, полученных Подрядчиком от Генподрядчика, а также всей корреспонденции на русском языке, направленной Генподрядчику, и все протоколы совещаний; вся эта документация будет доступна Генподрядчику для исполнения копирования.

8.1.50. Обеспечить противопожарную безопасность Строительной площадки, в том числе временных зданий и сооружений, бытовых помещений, для чего по согласованию с органами пожарного надзора Строительная площадка должна быть оснащена достаточным количеством средств пожаротушения, дислоцированных по указанию органов пожарного надзора, а также обеспечить своевременную замену средств пожаротушения с истекшим сроком.

8.1.51. С начала выполнения Работ и вплоть до передачи результатов выполненных Работ Генподрядчику, Подрядчик несет полную ответственность за охрану результатов выполненных Работ, в т.ч. всего имущества, материалов, оборудования, строительной техники.

8.1.52. В случае возникновения необходимости в выполнении Работ, которые не предусмотрены Проектной и Рабочей документацией, а также существующими строительными нормами и правилами, руководствоваться положениями, указанными в Приложении №3 к настоящему Договору, письменно согласовав выполнение данных Работ с организацией, осуществляющей авторский надзор на Объекте и Генподрядчиком.

16

8.1.53. Предоставить Генподрядчику обеспечение исполнения своих обязательств по Договору в виде безотзывных банковских гарантий, если Генподрядчик предъявляет указанное требование Подрядчику, согласно разделу 9 Договора, и если иное не указано в Договоре.

8.1.54. Еженедельно, не позднее чем через два рабочих дня после окончания отчетной недели, предоставлять отчет Генподрядчику о ходе Работ.

8.1.55. Подрядчик обязуется организовать работы по ликвидации (частичной ликвидации) и восстановлению инженерных сетей и сооружений в соответствии с технологическим регламентом по обращению с отходами строительства в установленном порядке в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 25.06.2002 № 469-ПП «О Порядке обращения с отходами строительства и сноса в г. Москве».

8.1.56. Подрядчик обязуется осуществить демонтаж материалов и изделий, конструкций попадающих в зону работ по ликвидации и сдать для утилизации в пункт приема металлолома, с последующим предоставлением Генподрядчику накладной о приеме лома и отходов черных металлов с указанием объема, и стоимости принятого металла от пункта приема металлолома.

8.1.57. Полученные денежные средства за сдачу металла в пункт приема металлолома Подрядчик должен перевести на счет Генподрядчика, указанный в настоящем Договоре, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты их получения в пункте приема металлолома или произвести зачет встречных однородных требований с Генподрядчиком.

8.1.58. Обеспечить целевое использование любых платежей, получаемых от Генподрядчика по настоящему Договору.

8.1.59. При проведении проверок, в том числе контролирующих органов, представлять Генподрядчику все необходимые документы и информацию по Работам.

8.1.60. Приостановить выполнение Работ по настоящему Договору с даты предъявления Генподрядчиком в Арбитражный суд города Москвы искового заявления о расторжении настоящего Договора до даты вступления решения Арбитражного суда города Москвы в законную силу.

8.1.61. Если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору перестает быть действительным, заканчивает свое действие или иным образом перестает обеспечивать выполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, Подрядчик обязуется предоставить Генподрядчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения настоящего Договора (согласно требованиям, установленным разделом 9 Договора) в срок не позднее 10 (десяти) банковских дней до окончания действия ранее предоставленного обеспечения.

8.1.62. Контроль, проводимый Генподрядчиком за выполнением этих работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за правильность их исполнения.

8.1.63. До начала работ на Объекте представить Генподрядчику документы, подтверждающие допуск Подрядчика к производству работ, предусмотренных Договором.

8.1.64. При производстве работ обеспечить нахождение своих работников на Объекте в специальной одежде определенного Подрядчиком образца с указанием фирменного наименования Подрядчика.

8.1.65. Обеспечить доступ на строительную площадку и создать условия работы представителям Генподрядчика, организаций, осуществляющих авторский, технический надзор за выполнением работ, а также лицам, осуществляющим контроль за соблюдением охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды.

8.1.66. Подрядчик обязан по требованию Генподрядчика удалить со строительной площадки любого работника, привлеченного к выполнению работ на Объекте, с лишением права доступа на Объект.

8.1.67. Ежемесячно в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты выставления Генподрядчиком счета компенсировать Генподрядчику расходы на обеспечение Подрядчика пропусками на территорию Объекта для автотранспорта, строительной и спецтехники.

8.1.68. Компенсировать Генподрядчику стоимость потребляемой электроэнергии и услуг по передаче электроэнергии по магистральным кабельным линиям, водоснабжению и прочих услуг ежемесячно в соответствие с условиями настоящего Договора.

8.1.69. Воздержаться от размещения на Объекте или около него какой-либо рекламы.8.1.70. Воздержаться от публикаций и публичных заявлений, касающихся заключения и

исполнения настоящего Договора (за исключением случаев, когда это требуется законом).8.1.71. Своевременно и в необходимых количествах заявлять Генподрядчику лимиты

финансирования в объеме, достаточном для выполнения своих обязательств по Договору.8.1.72. Обеспечить соответствие объемов и стоимости работ, предъявленных к оплате фактически

выполненным объемам и утвержденной смете.8.1.73. Вести оперативный и статистический учет выполненных работ.

17

8.1.74. Подрядчик обязан разработать и передать Генподрядчику до даты подписания Акт сдачи - приемки результата завершенных работ Исполнительную документацию в полном объеме, инструкции по эксплуатации инженерных систем и Оборудования и иной инженерной инфраструктуры на Объекте.

8.1.75. Выполнить все Работы по Договору собственными силами и/или силами привлеченных Субподрядчиков, имеющих соответствующие допуски и лицензии. Привлечение Субподрядчиков осуществляется в порядке, установленном разделом 13 Договора.

8.1.76. Обеспечить, чтобы Субподрядчики предприняли все сезонные меры на Строительной площадке, соответствующие плану организации строительства и проекту производства Работ.

8.1.77. Компенсировать Генподрядчику убытки, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшими вследствие выполнения Подрядчиком и/или его Субподрядчиками работ в соответствии с Договором или вследствие нарушения имущественных или иных прав, охраняющих интеллектуальную собственность.

8.1.78. В случае, когда строительные работы выполнялись Подрядчиком с привлечением субподрядных организаций, Подрядчик обязан обеспечить оплату работ, выполненных субподрядными организациями, находящимися с Подрядчиком в прямых или косвенных договорных отношениях в связи с непосредственным выполнением работ на Объекте.

8.1.79. Оплата выполненных Субподрядчиками работ, состоящим с Подрядчиком в прямых или косвенных договорных отношениях должна быть произведена не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения денежных средств от Генподрядчика.

8.1.80. Подрядчик обязуется до начала производства земляных и демонтажных работ оснастить все грузовые машины транспортных компаний, используемые для перевозки грунта и строительных отходов на согласованные полигоны (объекты размещения), модулями системы спутникового слежения ГЛОНАСС (ЭРА-ГЛОНАСС, ГЛОНАСС/GPS), и предоставить идентифицирующие сведения (информацию) о грузовых машинах с указанием номера транспортного средства, марки ТС, IMEI, номер SIM карты, а также предоставить контакты технических специалистов подрядных организаций, отвечающих за вопросы используемых терминалов и системы спутникового слежения. Система спутникового слежения ГЛОНАСС (ЭРА-ГЛОНАСС, ГЛОНАСС/GPS) на грузовом автотранспорте должна быть функционирующая, на протяжении всего маршрута, начиная с отправной точки (объект Генподрядчика) в сторону конечной точки (специализированный полигон).

В случае не предоставления Подрядчиком ключей доступа к системе спутникового слежения ГЛОНАСС (ЭРА-ГЛОНАСС, ГЛОНАСС/GPS), гос. номера, марки транспортного средства, IMEI и номера SIM карты. Генподрядчик вправе не осуществлять оплату за выполненные работы в случае выполнения работ по вывозу и размещения грунтов на полигоне.

Генподрядчик вправе также отказать Подрядчику в оплате за выполненные работы в части вывоза и размещения грунтов на полигоне, в случае не подтверждения перевозок системой спутникового слежения ГЛОНАСС (ЭРА-ГЛОНАСС, ГЛОНАСС/GPS), предоставив Подрядчику мотивированный отказ.

8.1.81. При выполнении работ по извлечению грунта и/или его перемещения (транспортировки) Подрядчик обязан:

8.1.81.1. Осуществлять, в случае привлечения Генподрядчиком Оператора к осуществлению контроля за перемещением грунта на стадии его транспортировки, взаимодействие в рамках такого контроля с указанным Оператором, в том числе передавать Оператору необходимые документы и информацию при исполнении своих обязательств.

8.1.81.2. Подключиться не позднее 3 (Трех) рабочих дней до начала работ, связанных с перемещением (транспортировкой) грунта к единой информационной системе управления грунтами.

8.1.81.3. Установить не позднее 5 (Пяти) дней до начала работ по извлечению грунта на все транспортные средства Подрядчика и третьих лиц, используемые Подрядчиком для перемещения (транспортировки) грунта, оборудование, совместимое с оборудованием и программным обеспечением, используемыми Подрядчиком и/или Оператором, и позволяющее передавать Подрядчику и/или Оператору все необходимые данные и информацию, включая данные о ежедневном мониторинге передвижения указанных транспортных средств, занесенных в базу Подрядчика, на предмет отклонений от маршрута при перевозке грунтов с территории Объекта на полигоны утилизации. Стороны согласовали, что каждое использование Подрядчиком транспортного средства для перемещения (транспортировки) грунта без установленного на нем оборудования, указанного в настоящем пункте, и подключенного к единой информационной системе управления грунтами Подрядчика, является отдельным фактом неисполнения обязательств.

8.1.81.4. Своевременно (в срок позволяющий осуществлять в режиме реального времени мониторинг за транспортными средствами, осуществляющими перевозку извлеченных грунтов) вносить в единую информационную систему управления грунтами следующие обязательные сведения:

18

- наименование участка-источника перевозимого грунта;- ФИО ответственных по площадкам и объектам, подписи организаций по управлению отходами, перевозкам, пунктов сортировки, полигонов, и т.д.;- тип грунта/отходов;- результаты взвешивания на всех этапах;- результаты лабораторных анализов/геологических исследований данного участка площадки;- виды транспорта, расстояние;- время отъезда/прибытия;- номер транспортного средства.Стороны согласовали, что каждое невнесение или несвоевременное внесение Субподрядчиком указанных в настоящем пункте обязательных сведений является отдельным фактом неисполнения обязательств.

8.1.81.5. Предоставить на бумажном носителе и в электронном виде данные для GPS мониторинга по форме Приложения № 19 Генподрядчику и/или Оператору в рамках организации мониторинга за транспортными средствами, привлеченными к работам по извлечению грунта и его перемещения (транспортировки), в срок, не позднее 3 (трех) рабочих дней для предоставления на бумажном носителе и в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня для предоставления в электронном виде с даты получения соответствующего письменного запроса Генподрядчика и/или Оператора, следующие необходимые сведения по форме Приложения № 20 к Договору:- номер транспортного средства;- марка транспортного средства;- тип устройства;- IMEI блока gps;- номер сим карты установленной в блоке gps. 8.1.81.6. Оформить до даты выезда с территории строительной площадки соответствующего транспортного средства путевой лист по форме Приложения № 21 к Договору, содержащий следующие обязательные данные:• - класс опасности отходов в соответствии с законодательством (I-V);• - адрес и номер площадки строительства, вид производимых работ;• - первый пункт приёма и, если известно, конечный;• - реквизиты договора с пунктами приема;• - перевозимый груз, взвешенный на выезде с площадки.

8.1.81.7. Предоставить Генподрядчику и/или Оператору, надлежаще оформленный путевой лист на рассмотрение и проверку в разумный срок и не позднее 30 минут до окончания текущего рабочего дня, установленного для Оператора и дня выезда соответствующего транспортного средства, используемого Подрядчиком для перемещения (транспортировки) грунта, с территории строительной площадки. После согласования путевого листа Генподрядчик и/или Оператор подписывает его.В случае выявления Генподрядчиком и/или Оператором недостатков в представленном Подрядчиком транспортном листе, последний возвращается Подрядчику для их исправления и повторного направления на согласование.Стороны согласовали, что каждое непредставление надлежаще оформленного транспортного листа в сроки, установленные в настоящем пункте Договора, в том числе каждый выезд соответствующего транспортного средства за территорию строительной площадки без согласования путевого листа с Генподрядчиком и/или Оператором является отдельным фактом неисполнения обязательств.

8.1.81.8. Еженедельно, каждый понедельник не позднее 10:00 предоставить Генподрядчику и/или Оператору Отчет об объемах вывезенного грунта по форме Раздела № 22 Приложения № 3 к Договору за текущий месяц в электронном виде по адресу, указанному Генподрядчиком и/или Оператором.

8.1.81.9. Предоставлять каждые 15 (Пятнадцать) дней, начиная с даты начала выполнения работ по извлечению грунта, Генподрядчику и/или Оператору следующие надлежаще оформленные и подписанные уполномоченными сторонами документы: акты сверки по количеству машин; товарно-транспортные накладные, реестры талонов и автосамосвалов, талоны на полигон, разрешения на перевозку, геодезические исполнительные схемы, подтверждающие объем вывозимого грунта, акты о выполненных работах, ведомости объема работ, маркшейдерские замеры и иные документы, необходимые Генподрядчику и/или Оператору.

8.1.82. Подрядчик заверяет, что в процессе реализации своих обязательств по Договору не создаст обстоятельств, в том числе, предусмотренных пунктом 1 статьи 54.1 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ), по настоящему Договору (операциям) и препятствующих уменьшению налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате  Генподрядчиком налога в соответствии с правилами соответствующей главы части второй НК РФ и обеспечит одновременное соблюдение закрепленных пунктом 2 статьи 54.1 НК РФ условий.

19

Кроме того, Подрядчик гарантирует, что в случае нарушения предоставленных в соответствии с настоящим пунктом Договора заверений, выплатит Генподрядчику штраф в размере предъявленных ему налоговыми или иными контрольными органами требований (в том числе сумм пеней и штрафов) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Генподрядчика соответствующего требования и обосновывающего его расчета

8.1.83. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора и в конкурсной документации.

8.2. Права Подрядчика8.2.1. Требовать от Генподрядчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств,

предусмотренных Договором.8.2.2. Обращаться к Генподрядчику с запросами в целях надлежащего исполнения обязательств по

Договору.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОДРЯДЧИКА9.1. Генподрядчик вправе запросить, а Подрядчик при наличии указанного запроса

Генподрядчика, в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по Договору, в том числе, обязательств по возврату аванса, до даты предоставления аванса, предоставляет банковскую гарантию в размере 20% от Цены Договора, предусмотренной п.4.1. Договора, но не менее размера авансового платежа. Если банковская гарантия выдана на сумму авансового платежа, что составляет более 20% от Цены Договора, предусмотренной п.4.1. Договора, то сумма банковской гарантии может быть уменьшена пропорционально сумме отработанного Подрядчиком аванса до суммы в 20% от Цены Договора.

Вышеназванная банковская гарантия предоставляется по форме Приложения № 8 к Договору. Указанная гарантия должна быть безотзывной и оплачиваться по первому письменному требованию Генподрядчика. Банк, предоставляющий гарантию, должен быть согласован Генподрядчиком. Гарантия должна обеспечивать обязательства Подрядчика по надлежащему выполнению работ в сроки, в объеме и на условиях, установленных Договором и Графиком производства работ, а также обязательства по возврату авансового платежа в случаях, предусмотренных Договором. Затраты по получению и применению обеспечительных мер несёт Подрядчик. Срок действия банковской гарантии должен распространяться на весь период выполнения работ по Договору плюс 2 (Два) месяца. В случае изменения сроков выполнения работ по Договору, стоимости работ, установленной на соответствующий год, или Цены Договора, установленной п. 4.1 Договора, Подрядчик обязан в течение 1 (Одного) месяца с момента такого изменения предоставить Генподрядчику новую банковскую гарантию, выданную с учетом указанных изменений.

9.2. В обеспечение исполнения обязательств на гарантийный период Подрядчик не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Акта сдачи-приемки результата завершенных работ предоставляет банковскую гарантию по форме, утвержденной в Приложении № 10 к Договору. Указанная гарантия должна быть безотзывной и оплачиваться по первому письменному требованию Генподрядчика. Банк, предоставляющий гарантию, должен быть согласован Генподрядчиком. Гарантия должна обеспечивать исполнение Подрядчиком обязательств, установленных на гарантийный срок. Сумма гарантии должна составлять 5 (Пять) % от Цены Договора. Срок действия банковской гарантии должен заканчиваться не ранее истечения 60 (шестидесяти) дней, следующих после даты истечения Гарантийного срока на строительно-монтажные и общестроительные работы, установленного пунктом 15.6.1. Договора.

9.3.Условия банковских гарантий, предоставляемых Подрядчиком по настоящему Договору, должны предусматривать осуществление выплаты Генподрядчику при любом нарушении Подрядчиком обязательств по настоящему Договору в объеме, определяемом требованием Генподрядчика к гаранту и в пределах установленной гарантийной суммы.

Предоставляемые банковские гарантии должны предусматривать безусловное осуществление выплаты Генподрядчику по его письменному требованию без предоставления доказательств нарушения Подрядчиком договорных обязательств.

9.4. Любые затраты Подрядчика на осуществление обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Договору производятся Подрядчиком за счет собственных средств и не компенсируются Генподрядчиком.

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ10.1. Вся информация и документация, которой Стороны будут обмениваться в ходе исполнения

Договора, конфиденциальны и не подлежат разглашению. Каждая Сторона должна обеспечить, чтобы конфиденциальная информация сохранялась строго конфиденциально в соответствии с действующим законодательством РФ и не раскрывалась непосредственно или косвенно любому лицу, кроме единоличного исполнительного органа, должностных лиц, работников соответствующей Стороны

20

Договора без предварительного письменного согласования другой Стороны. Каждая Сторона должна предпринимать все меры, необходимые в соответствии с действующим законодательством РФ, для обеспечения того, чтобы условия и положения настоящей статьи были обязывающими для ее представителей и представителей аффилированных лиц такой Стороны. Вышеуказанные положения не применяются по отношению к конфиденциальной информации, относительно которой раскрывающая Сторона докажет следующее:

10.1.1. раскрывающая Сторона владела информацией до даты заключения настоящего Договора и получения от Стороны непосредственно или косвенно любой информации, которая является предметом обязательств в отношении конфиденциальности между Сторонами; или

10.1.2. эта информация стала общедоступной или общераспространенной не в результате нарушений соответствующей Стороны; или

10.1.3. раскрытие информации произведено по распоряжению суда или в соответствии с требованиями какого бы то ни было применимого действующего законодательства РФ при условии, что в таких обстоятельствах раскрывающая Сторона должна в максимально короткие сроки уведомить другую Сторону, с тем чтобы предоставить другой Стороне возможность предпринять меры, которые она сочтет необходимыми для предотвращения выпуска соответствующей информации, а раскрывающая Сторона должна предпринять все разумные меры для предотвращения выпуска соответствующей конфиденциальной информации (а в тех случаях, когда это практически невозможно, свести к минимуму раскрытие), при условии согласования другой Стороной; или

10.1.4. Соответствующая информация была получена от сторонней организации или лица при отсутствии требования к конфиденциальности.

10.2. Обязательства, предусмотренные пунктом 10.1 продолжают действовать после завершения Работ, истечении срока действия или прекращения действия настоящего Договора.

10.3. Каждая Сторона соглашается со следующим: 10.3.1. не хранить конфиденциальную информацию ни на каком компьютере, в базе данных или с

помощью других электронных средств хранения данных или информации («компьютер»), кроме случаев, когда данный компьютер находится под контролем исключительно данной Стороны и к нему не имеют доступ сторонние организации и лица, в этом случае Сторона может хранить конфиденциальную информацию на компьютере, и она должна быть возвращена или стерта;

10.3.2. не копировать конфиденциальную информацию ни полностью, ни частично, за исключением случаев, когда это необходимо для целей выполнения и завершения Работ;

10.3.3. не изменять или удалять уведомления о каких-либо правах собственности или об авторском праве либо иной идентификации, которая указывает на права собственности в любой части конфиденциальной информации;

10.3.4. уведомить другую Сторону о существовании каких-либо обстоятельствах, связанных с какими бы то ни было неразрешенными знаниями, владением или использованием конфиденциальной информации или любой ее части каким–либо лицом;

10.3.5. предпринимать разумные меры, необходимые или желательные для обеспечения поддержания конфиденциальности и защиты конфиденциальной информации, а также для предотвращения доступа к ней или использования конфиденциальной информации каким-либо лицом, не имеющим разрешение;

10.3.6. в случае прекращения действия настоящего Договора Генподрядчик может сохранить всю конфиденциальную информацию, необходимую для завершения и эксплуатации результатов выполненных Работ.

10.4. Подрядчик обязуется не публиковать какую-либо информацию, документ или статью в отношении Работ в каких-либо средствах массовой информации без предварительного утверждения со стороны Генподрядчика. Подрядчик обязуется направлять Генподрядчику все запросы от средств массовой информации в отношении Работ.

10.5. Невзирая на положения пп. 10.1. и 10.2, Генподрядчик вправе без согласия Подрядчика осуществлять:

10.5.1. раскрытие любой информации, включая конфиденциальную информацию, кредиторам (в тех случаях, когда они выбраны Генподрядчиком) и представителей кредиторов и страховщикам Генподрядчика.

10.5.2. раскрытие конфиденциальной информации сторонним организациям и лицам для ремонта или технического обслуживания Работ.

10.5.3. раскрытие конфиденциальной информации органу исполнительной власти города Москвы, в ведомственном подчинении которого находится Генподрядчик, а также органу власти, реализующего функции собственника имущества Генподрядчика.

21

11.ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СТОРОН11.1. Генподрядчик назначает Представителя, который с момента заключения Договора на

основании выданной ему доверенности и/или приказа будет вправе осуществлять приемку выполненных работ, подписывать Акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) и другие акты, в том числе Акты скрытых работ, принимать решения по строительству, подписывать от имени Генподрядчика другие документы, связанные с выполнением Работ на Объекте.

11.2. В течение 5 (Пяти) календарных дней с момента подписания Договора Подрядчик представляет Генподрядчику на согласование кандидатуру Представителя Подрядчика, который на основании выданной ему доверенности будет принимать непосредственное участие в регулировании работ на Объекте, подписывать от имени Подрядчика Акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3), Акт сдачи-приемки результата завершенных работ и другие документы, связанные с исполнением принятых Подрядчиком обязательств. В отсутствие такого лица указанные документы подписывает генеральный директор Подрядчика или иное уполномоченное лицо.

Генподрядчик может потребовать замену Представителя Подрядчика, направив Подрядчику письменное уведомление с указанием причин/мотивов такой замены. При получении такого требования Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан представить на согласование Генподрядчику новую кандидатуру Представителя.

Подрядчик обязан своевременно обеспечить передачу Генподрядчику оригиналов доверенностей и/или приказов (либо их надлежащим образом заверенных копий) на лиц, осуществляющих любые юридически-значимые действия от имени Подрядчика в отношении Генподрядчика, в частности представителей Подрядчика, участвующих в процедурах приемки, контроля качества, входного контроля, выдачи оборудования в монтаж, совместных комиссиях; выезжающих на строительные площадки; подписывающих спецификации, передаточные акты, документы, подтверждающие признание выявленных несоответствий поставленной продукции, выполненных работ, протоколы расследований, технические протоколы, рекламационные акты, иные документы.

Указанные выше доверенности и/или приказы должны быть переданы Генподрядчику до совершения уполномоченными представителями Подрядчика юридически-значимых действий в отношении Генподрядчика, в том числе до направления указанных представителей на Объект. Несоблюдение указанного условия предоставляет Генподрядчику право совершать юридически значимые действия (в том числе составлять акты) в одностороннем порядке, при этом обязательство Генподрядчика по вызову представителей Подрядчика считается исполненным, а процедуры, связанные с вызовом и присутствием представителей Подрядчика соблюденными.

В случае истечения у Представителя Подрядчика срока действия доверенности и/или приказа на осуществление юридически-значимых действий Подрядчик обязан заблаговременно обеспечить предоставление Генподрядчику новых доверенностей. В случае неполучения новой доверенности и/или приказа и истечения срока ранее выданной доверенности и/или приказа, ответственность за недопуск Генподрядчиком Представителя Подрядчика к совершению юридически-значимых действий от имени Подрядчика несет сам Подрядчик.

11.3. Подрядчик и (или) его полномочные представители обязаны по приглашению Генподрядчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением Работ на Объекте.

11.4. Начальник строительства- В течение 15 (пятнадцати) календарных дней до начала Работ на Строительной площадке,

Подрядчик обязан согласовать с Генподрядчиком и назначить Начальника строительства. Лицо, назначенное Начальником строительства, должно иметь соответствующее образование и квалификацию, которые должны быть подтверждены соответствующими документами, включая, но не ограничиваясь: дипломы, удостоверения о повышения квалификации, сертификаты, допуски к соответствующим видам работ и иные документы, требуемые в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Представитель Подрядчика может быть одновременно Начальником строительства.- Начальник строительства обязан лично наблюдать за ходом всех Работ на Строительной

площадке, выполняемых Подрядчиком, и обязан присутствовать на Строительной площадке в течении всего рабочего времени, за исключением дней нахождения в отпуске и отсутствия по болезни или по причинам, связанным с надлежащим осуществлением Работ. На время отсутствия Начальника строительства на Строительной Площадке его должно заменять иное уполномоченное Подрядчиком лицо, удовлетворяющее требованиям, предъявляемым к Начальнику строительства.

22

- Подрядчик не вправе отстранять или заменять Начальника строительства на время или постоянно, без предварительного уведомления Генподрядчика, которое должно быть направлено Генподрядчику в максимально короткие сроки.

12.ОТЧЕТ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ12.1. Подрядчик обязан следить за ходом выполнения Графика производства работ, Детального

понедельного графика реализации проекта и еженедельно или чаще, исключительно на усмотрение Генподрядчика, предоставлять Генподрядчику отчет о ходе выполнения Работ.

Отчет о ходе выполнения Работ должен быть подготовлен по форме, приемлемой для Генподрядчика, и должен включать нижеследующую информацию (наряду со всеми требованиями, изложенными в Приложении № 7 к Договору):

(a) Процент фактического выполнения в сравнении с плановым процентом выполнения по каждому виду Работ;

(b) В случае отставания Работ от графика описание возможных последствий и мер, необходимых для выполнения Работ в сроки, предусмотренные Договором;

(c) Общий отчет по состоянию всех Работ;(d) Информацию обо всех критических аспектах, влияющих на ход выполнения Работ;(e) Графики хода выполнения Работ; (f) Любую другую информацию, которую Генподрядчик может периодически запрашивать.12.2. Подрядчик обязан предпринять все необходимое для обеспечения удовлетворительного хода

выполнения Работ на всех этапах. Если на каком-либо этапе выполнения Работ Подрядчик начнет отставать от Графика производства работ либо от Детального понедельного графика реализации проекта, или станет очевидным, что Работы не будут выполнены в срок, Подрядчик обязан немедленно известить Генподрядчика о принимаемых мерах, необходимых для соблюдения сроков, предусмотренных Договором и соответствующими Графиками.

12.3. Ни одно из положений настоящего Договора не освобождает Подрядчика от его обязательств по данному Договору, не является признанием ни в какой форме того факта, что Подрядчик имеет право или может претендовать на какое-либо продление сроков и/или дополнительную оплату.

12.4. Подрядчик обязан посещать производственные совещания, проводимые Генподрядчиком. Генподрядчик отвечает за ведение протоколов всех совещаний с участием Генподрядчика. В течение 3-х дней после проведения соответствующего совещания Генподрядчик посылает протокол соответствующего совещания Подрядчику для согласования. В течение 2 (двух) рабочих дней после получения протокола, Подрядчик либо подтверждают согласие с протоколом, либо извещают Генподрядчика о необходимости внести изменения в протокол. В том случае, если Подрядчик не представил замечания в установленный в настоящем пункте срок, протокол считается согласованным Подрядчиком.

12.5. Подрядчик обязан представлять Генподрядчику в электронном виде по адресу: по адресу: KazakovDS@mosinzhproekt.ru:- ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, информацию по охране

труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды за отработанный месяц (по форме Приложения № 13 к Договору) (в формате Word), данная информация также направляется на бумажном носителе, за подписью уполномоченного представителя Подрядчика;

- информацию обо всех авариях, инцидентах, происшествиях и несчастных случаях, произошедших на строительной площадке на Объекте, в течение 24 часов с момента происшествия;

- копию Акта о несчастном случае на производстве формы Н-1 (по форме Приложения № 1 к Постановлению Министерства труда и социального развития РФ от 24.10.2002 г. № 73) (в формате рdf), а также копию Мероприятий по устранению причин несчастного случая, содержащую сведения о сроках и ответственных за их исполнение лицах, в течение 3-х суток с момента окончания расследования несчастного случая.

12.6. Если, по мнению Генподрядчика, в ходе выполнения Работ возникает отставание от Графика производства работ или Детального понедельного графика реализации проекта Генподрядчик имеет право выдать следующие обязательные для исполнения указания Подрядчику:

- пересмотреть соответствующий График или перераспределить (либо увеличить) ресурсы Подрядчика после проведения краткого анализа причин отставания; или

- скорректировать соответствующий График, порядок и ход выполнения Работ; илиПри нарушении срока производства Работ установленного в Графике производства работ

(Приложение № 1 к Договору) и/или Детальном понедельном графике реализации проекта более, чем на 1 (один) месяц, а также при невыполнении Подрядчиком указаний Генподрядчика о

23

перераспределении/увеличении ресурсов Генподрядчик имеет право в любое время после предупреждения Подрядчика за 7 (семь) календарных дней:

- привлечь третье лицо для оказания содействия Подрядчику в ходе выполнения Работ; или- исключить любую часть Работ из предмета Договора и выполнить эту часть Работ

самостоятельно или привлечь для этого третье лицо.12.7. Подрядчик обязуется оказывать Генподрядчику или любой третьей стороне, привлеченной

Генподрядчиком в соответствии с условиями пункта 12.6 Договора всяческое содействие, необходимое для выполнения заданий, которые должен был выполнить Подрядчик.

12.8. Подрядчик не вправе предъявлять какие-либо претензии к Генподрядчику в связи с любыми сокращениями объемов Работ по условиям подпункта 12.6. Договора.

12.9. Цена Договора уменьшается на величину дополнительных затрат либо Подрядчик обязан компенсировать расходы, понесенные Генподрядчиком вследствие предпринятых действий, указанных в подпункте 12.6. Договора.

13.СУБПОДРЯДЧИКИ И ПОСТАВЩИКИ13.1. Подрядчик вправе для выполнения части Работ, но не всего объема Работ целиком, привлечь

Субподрядчиков, имеющих соответствующие допуски к видам Работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии требованиями положений (в том числе рекомендуемыми) действующих в Российской Федерации и городе Москве нормативных документов и правил.

13.2. Подрядчик вправе привлекать Субподрядчиков/заключать договоры с поставщиками без предварительного согласования с Генподрядчиком. Подрядчик обязуется привлекать в качестве Субподрядчиков только те организации, которые являются квалифицированными, опытными и компетентными в соответствующей области и способны выполнять Работы с соблюдением требований производственной и экологической безопасности. В случае обязательного предварительного согласования Субподрядчика с Генподрядчиком Подрядчик обязан предоставить Генподрядчику документы и сведения, подтверждающие соответствие предлагаемых Субподрядчиков этим требованиям, перед размещением субподряда.

13.3. Подрядчик обязуется по запросу предоставить Генподрядчику в письменном виде детальное описание части Работ, передаваемой Субподрядчику, с указанием названия и адреса Субподрядчика и предполагаемого места производства субподрядных работ; проект договора субподряда, перечень Материалов и Оборудования, приобретаемого у поставщика, с указанием названия и адреса поставщика, наименования производителя Материалов и Оборудования, срока поставки; проект договора купли-продажи/поставки, а также обязуется предоставлять любую другую информацию, дополнительно запрошенную Генподрядчиком при проведении проверки квалификации поставщика.

13.4. Привлечение Субподрядчиков/поставщиков не освобождает Подрядчика от обязательств и ответственности по настоящему Договору. Подрядчик несет ответственность перед Генподрядчиком за действия/бездействие и упущения Субподрядчиков/поставщиков, как за свои собственные.

13.5. В случае, если для осуществления закупки Материалов или Оборудования, а также заключения договора субподряда требуется проведение конкурентных закупочных процедур в соответствии с действующим законодательством РФ Подрядчик обязан предварительно письменно согласовывать с Генподрядчиком конкурсную документацию на право заключения договоров с Субподрядчиками и поставщиками (включая протокол начальной (максимальной) цены, техническое и технологическое задание, проект договора, протокол разделения поставок). Решение о согласовании конкурсной документации или отказе в таком согласовании принимается Генподрядчиком в течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения заявки Подрядчика с приложением проекта конкурсной документации.

13.6. Генподрядчик вправе отказаться от приемки Работ, выполненных Подрядчиком или с применением Материалов или Оборудования поставщика, привлеченного с нарушением порядка, установленного настоящим разделом.

14. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ14.1. Подрядчик несет ответственность за нарушение границ земельного участка и за правильную и

надлежащую разметку Строительной площадки под Работы, включая пикеты, относительные отметки и линии. Подрядчик за свой счет предоставит Генподрядчику копии всех документов, показывающих разметку Строительной площадки под Работы. Если в какой-либо момент в ходе проведения Работ будет выявлена ошибка в позиции, уровне или проектном положении элемента конструкции Подрядчик обязуется известить Генподрядчика об ошибке и за свой счет немедленно исправить ошибку к удовлетворению Генподрядчика.

24

14.2. Начальник строительства обязан постоянно находиться на Строительной площадке для осуществления постоянного контроля и надзора за ходом проведения Работ. Подрядчик предоставляет и нанимает опытный технический персонал, квалифицированный в соответствующих профессиональных областях, и руководящий персонал, компетентный в сфере управления.

14.3. Подрядчик обеспечит проведение Работ на Строительной площадке путем найма высоко-, среднеквалифицированного персонала и подсобных рабочих, необходимых для надлежащего и своевременного выполнения Работ, как и выполнение этого требования привлеченными им Субподрядчиками.

14.4. Подрядчик несет ответственность за наем, доставку, размещение, организацию питания и оплату труда всех рабочих, местного персонала и иностранных специалистов, необходимых для выполнения Работ. Подрядчик обязуется заблаговременно ознакомиться с состоянием трудовых ресурсов, чтобы избежать задержек в производстве Работ.

14.5. Подрядчик несет единоличную ответственность за своих сотрудников и всех рабочих на Строительной площадке и обеспечивает неукоснительное соблюдение требований положений (в том числе рекомендуемых) действующих в Российской Федерации и городе Москве нормативных документов и правил по отношению к собственным сотрудникам и наемным рабочим, а также обеспечивает выполнение этого требования привлеченными им Субподрядчиками.

14.6. Подрядчик обязуется соблюдать законодательство Российской Федерации, регулирующее порядок привлечения иностранной рабочей силы. В случае возникновения претензий компетентных органов Российской Федерации, уполномоченных контролировать соблюдение миграционного законодательства, самостоятельно и за свой счет решить вопрос об уплате всех административных штрафов и устранении нарушений законодательства. Все расходы, связанные с получением разрешений для персонала на работу, а также с их пребыванием, размещением и проживанием на территории Российской Федерации, в том числе связанные с медицинским обслуживанием, несет Подрядчик.

14.7. Подрядчик в течение всего срока осуществления Работ использует все возможности для предупреждения противоправных действий, беспорядков и ненадлежащего поведения собственных сотрудников и рабочих Субподрядчиков.

14.8. Строительная техника, доставленная Подрядчиком на Строительную площадку, используется исключительно для производства Работ. Подрядчик обеспечивает вывоз со Строительной площадки Строительной техники, которая больше не требуется для производства Работ, в сроки, предусмотренные настоящим Договором или иные сроки по требованию Генподрядчика.

14.9. Подрядчик обязуется за собственный счет незамедлительно вывезти со Строительной площадки всю Строительную технику и неиспользованные материалы, поставленные Подрядчиком или любым из его Субподрядчиков: если иное не оговорено в Договоре, после завершения Работ в полном объеме; и когда это требуется в соответствии с положениями (в том числе рекомендуемыми) действующих в Российской Федерации и городе Москве нормативных документов и правил.

14.10.Подрядчик обязуется по требованию Генподрядчика сообщить ему имя и адрес владельца любой Строительной техники, используемой на Строительной площадке для производства Работ.

14.11.Подрядчик обязан соблюдать на Строительной площадке требования, установленные Приложениями № 3, № 4, № 5 и иными положениями настоящего Договора, а также положениями (в том числе рекомендуемыми) действующих в Российской Федерации и городе Москве нормативных документов и правил. Подрядчик обеспечивает соблюдение соответствующих норм и правил на Строительной площадке всеми сотрудниками, рабочими его Субподрядчиков и посетителями.

14.12.Уборка территории Строительной площадки14.12.1. Подрядчик обязуется постоянно поддерживать Строительную площадку, подъезды к ней

и прилегающие территории свободными от ненужного загромождения материалами, ранее доставленными на Строительную площадку, подъезды к ней или прилегающие участки, складировать или вывозить оставшиеся материалы, убирать со Строительной площадки, подъездов к ней и прилегающих территорий любые обломки, мусор, временные сооружения на Строительной площадке, подъездах к ней или прилегающих территориях, ранее размещенные там Подрядчиком или его Субподрядчиками, и содержать в чистоте и порядке часть Строительной площадки, на которой ведутся работы, в соответствии с требованиями положений (в том числе рекомендуемыми) действующих в Российской Федерации и городе Москве нормативных документов и правил.

14.12.2. В течение 7 (семи) дней после даты подписания Акта сдачи-приемки результата завершенных работ (или другого периода по согласованию Сторон), Подрядчик обязуется очистить и убрать со Строительной площадки, с подъездов к ней и прилегающих территорий всю Строительную технику, транспортные средства, материалы и инвентарь, за исключением необходимых для осуществления Подрядчиком обязательств по Договору, любые обломки, грязь и мусор любого типа на

25

Строительной площадке, подъездах к ней или прилегающих территориях, и тщательно очистить Строительную площадку от скопившейся пыли, грязи, лома, отходов, мусора, масел, смазочных материалов, металла, разбрызганного при сварке, изоляционных материалов, краски и других чужеродных предметов, и оставить участок Строительной площадки и результат выполненных Работ в чистом и безопасном состоянии, соответствующем требованиям положений (в том числе рекомендуемых) действующих в Российской Федерации и городе Москве нормативных документов и правил.

14.13.Охрана и освещение Строительной площадки14.13.1. Охрана периметра Строительной площадки обеспечивается Генподрядчиком, который

устанавливает правила въезда и выезда с территории Строительной площадки, транзитного проезда через нее, правила перемещения товарно-материальных ценностей через пункты пропускного контроля. Подрядчик, его Субподрядчики и поставщики обязуется соблюдать установленные Генподрядчиком правила, а также обеспечить соблюдение их своими работниками и поставщиками. Подрядчик самостоятельно и за свой счет несет ответственность за сохранность результатов Работ, находящегося на Строительной площадке Оборудования, Материалов, Строительной техники и иного имущества.

14.13.2. Подрядчик обязуется ежемесячно, не позднее 5 числа текущего месяца, передать Генподрядчику подписанный акт распределения электроэнергии (по форме Приложения № 18 к Договору) и компенсировать Генподрядчику стоимость потребляемой электроэнергии и услуг по передаче электроэнергии по магистральным кабельным линиям, водоснабжению и прочих услуг в соответствии с показателями приборов учета или по расчетной мощности на основании подписанного Сторонами Расчета стоимости. Оплату потребления электроэнергии, водоснабжения и прочих услуг, Подрядчик производит на расчетный счет Генподрядчика в течение 5 (пяти) дней после предоставления Генподрядчиком счета (без НДС).

В случае потребления электроэнергии от трансформаторных подстанций, затраты на техническое обслуживание определяются пропорционально количеству потребителей, подключенных к трансформаторной подстанции, и учитываются в вышеуказанном Расчете стоимости.

В случае отсутствия у Генподрядчика возможности предоставлять точки подключения к электроэнергии, Подрядчик обязуется за свой счет обеспечить место производства работ собственными передвижными электростанциями (ПЭС) в объеме, необходимом для производства работ.

15. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТГарантии производителя15.1. Подрядчик приложит все усилия для получения Генподрядчиком от каждого изготовителя

Оборудования, предоставленного Генподрядчиком, гарантии, соответствующей гарантийным обязательствам Генподрядчика по данному Договору.

15.2. Все гарантии изготовителей Оборудования должны быть прямо осуществимы Генподрядчиком при условии, что в течение Гарантийного срока Подрядчик за свой счет несет ответственность за осуществление таких гарантий. Если Подрядчик не может получить такую гарантию, он обязан уведомить об этом Генподрядчика, и Генподрядчик определит, как следует поступить Подрядчику. Определение, сделанное согласно данного п.15.2, не может служить основанием для изменения объема Работ, и Подрядчик не имеет права на продление срока выполнения Работ, предусмотренного Договором или дополнительные затраты.

15.3. Подрядчик обязан попытаться получить у изготовителей продленный срок гарантии. Любые управленческие расходы, понесенные в связи с этим Подрядчиком, Генподрядчиком не компенсируются. В течение Гарантийного срока Подрядчик исключительно за свой счет добивается выполнения гарантий в отношении Оборудования согласно указаниям Генподрядчика.

15.4. Монтаж любого Оборудования в Работах должен строго соответствовать требованиям изготовителей и условиям настоящего Договора. Если Генподрядчик попытается добиться выполнения гарантии, основанной на гарантии производителя, и если такой изготовитель не выполнит своей гарантии, полностью или частично основанной на претензии о неисправном монтаже, Генподрядчик имеет право потребовать исполнения данной гарантии от Подрядчика согласно условиям такой гарантии, или Подрядчик обязан нести ответственность и освободить Генподрядчика от ответственности за любой ущерб, которую он может понести в результате такого Недостатка (дефекта), либо же Генподрядчик , по своему усмотрению, может потребовать и того, и другого. Подрядчик настоящим признает, что претензия касательно неисправного монтажа не является защитой от какой-либо гарантийной претензии Генподрядчика.

Гарантийный срок15.5. В дополнение ко всем прочим гарантийным обязательствам по настоящему Договору

Подрядчик настоящим гарантирует:

26

возможность безаварийной эксплуатации результатов выполненных Работ на протяжении Гарантийного срока;

бесперебойное функционирование инженерных систем, смонтированных Подрядчиком, при эксплуатации их на Объекте в Гарантийный срок;

качество всех Работ, смонтированного Подрядчиком Оборудования, конструкций, систем, установок, механизмов, инженерных сетей;

своевременное устранение за свой счет Недостатков (дефектов), выявленных в период Гарантийного срока.

15.6. Гарантийный срок на результат выполненных Работ, Материалы, Конструкции, Изделия и Оборудование, смонтированное на Объекте, устанавливается с даты подписания Акта сдачи – приемки результата завершенных работ и составляет:

15.6.1. на строительно-монтажные и общестроительные работы – 60 (Шестьдесят) месяцев;15.6.2. на Материалы и Оборудование – срок, равный гарантийному сроку, предоставляемому

изготовителем соответствующего Материала или Оборудования, но не менее Гарантийного срока, указанного в п. 15.6.1. настоящего Договора;

15.6.3. на мягкие кровли – 10 (Десять) лет.15.7. Если в течение Гарантийного срока выявится, что Работы (отдельные виды Работ) или

Оборудование (часть Оборудования) или Материалы, Конструкции и Изделия имеют Недостатки (дефекты), которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком (его Субподрядчиками и поставщиками) принятых им на себя обязательств, в том числе будут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам качества или требованиям Договора, то Генподрядчик и иные уполномоченные лица на стороне Генподрядчика, либо иного лица, к которому перейдут права на результаты выполненных Работ совместно с Подрядчиком составляют Протокол о Недостатках (дефектах), где кроме прочего определяются даты устранения Недостатков (дефектов).

15.8. Для участия в составлении Протокола о Недостатках (дефектах), фиксирующего выявленные Недостатки (дефекты), согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента получения извещения о выявленных Недостатках (дефектах) направить своего представителя, при этом Гарантийный срок продлевается на период устранения Недостатков (дефектов).

15.9. При отказе Подрядчика от составления или подписания Протокола о недостатках (дефектах) Генподрядчик подписывает Протокол о недостатках (дефектах) в одностороннем порядке.

15.10.Подрядчик обязуется за свой счет устранить все Недостатки (дефекты) указанные в Протоколе о недостатках (дефектах) в установленные Протоколом сроки.

15.11.Если Подрядчик не устраняет Недостатки (дефекты) в сроки, определяемые Протоколом о Недостатках (дефектах), Генподрядчик имеет право заменить Оборудование и/или, Материалы и/или Конструкции и/или Изделия и устранить Недостатки (дефекты) силами третьих лиц за счет Подрядчика, удержав понесенные в связи с привлечением третьего лица расходы из суммы гарантийного удержания. При этом Гарантийный срок продлевается на период устранения Недостатков (дефектов).

15.12.Ущерб, нанесенный по вине Подрядчика (или его субподрядчиков (поставщиков) Оборудованию и/или Материалам, и/или Конструкциями и/или Изделиям и/или результатам выполненных Работ в период строительства и/или Гарантийного срока, возмещается за счет Подрядчика в полном объеме.

15.13.Подрядчик не несет ответственности в период Гарантийного срока за ущерб, причиненный результатам выполненных Работ третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией результатов выполненных Работ.

15.14.После окончания Гарантийных сроков, установленных п. 15.6. Договора, Стороны подписывают Акт о завершении гарантийного срока.

16.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН16.1. При нарушении условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с

действующим законодательством РФ и Договором. 16.2. За нарушение сроков выполнения Работ (в том числе промежуточных сроков), указанных в

Графике производства работ (Приложение №1 к Договору) (в том числе срока оформления Акта сдачи-приемки завершенных работ), Генподрядчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1%, от Цены Договора за каждый календарный день просрочки до даты фактического завершения соответствующих Работ.

16.3. В случае нарушения Подрядчиком правил и ограничений, установленных Договором в отношении передачи Подрядчиком своих прав, включая денежные требования, и обязанностей третьим

27

лицам, Подрядчик обязан выплатить Генподрядчику неустойку в размере 20% (Двадцать процентов) от Цены Договора.

16.4. Генподрядчик вправе при нарушении обязательств по настоящему Договору взыскать с Подрядчика:

- За нарушение срока начала и окончания выполнения Работ, установленных в Детальном понедельном графике реализации проекта – неустойку в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей за каждый день просрочки;

- За нарушение срока освобождения Строительной площадки от принадлежащего ему имущества - неустойку в размере 0,01 % от Цены Договора за каждый календарный день просрочки до даты фактического освобождения Строительной площадки;

- За нарушение Подрядчиком сроков погашения аванса, Генподрядчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,1% от суммы непогашенного аванса, за каждый календарный день, до даты фактического исполнения обязательств. Так же Генподрядчик вправе предъявить требование о выплате суммы в размере неотработанного аванса к организации, предоставившей обеспечение исполнения обязательств по Договору;

- За нарушение срока предоставления Генподрядчику Исполнительной документации – неустойку в размере 0,03 % от Цены Договора за каждый календарный день просрочки;

- За задержку срока устранения Недостатков (дефектов), выявленных при приемке указанных Работ, или в течение Гарантийного срока, против сроков, предусмотренных Уведомлением о недостатках (дефектах), Протоколом о недостатках (дефектах) или Договором - неустойку в размере 0,1 % от Цены Договора за каждый календарный день просрочки до даты фактического исполнения обязательств по устранению выявленных Недостатков (дефектов);

- За нарушение границ земельного участка, переданного ему Генподрядчиком (Строительной площадки), штраф в сумме 20 000 (двадцать тысяч) рублей за каждое выявленное нарушение;

- за нарушение технологии выполнения Работ, определенной положениями (в т.ч. рекомендуемыми) действующих в Российской Федерации и городе Москве нормативных документов и правил, Проектной и Рабочей документацией, – штраф в размере 10% от стоимости Работ, выполненных с нарушением соответствующей технологии.

- за нарушение срока предоставления/переоформления Подрядчиком банковских гарантий, предусмотренных Договором - пени в размере 0,01% от Цены Договора за каждый календарный день просрочки (при наличии запроса Генподрядчика о предоставлении банковских гарантий).

- за нарушение срока предоставления отчетности, определенной Договором, в установленный Договором срок - пени в размере 0,02% от Цены Договора за каждый календарный день просрочки предоставления соответствующей отчетности до фактического исполнения данного обязательства.

- за непредставление или несвоевременное предоставление счета-фактуры в сроки, установленные действующим налоговым законодательством, - штраф 10 % от суммы непредоставленного счета-фактуры.

- в случае применения соответствующими органами надзора и контроля имущественных санкций к Генподрядчику, если они явились результатом нарушения Подрядчиком либо привлеченным им Субподрядчиком своих обязанностей или совершения Подрядчиком иных действий или бездействия, влекущих применение к Генподрядчику имущественных санкций, Подрядчик компенсирует Генподрядчику убытки в размере взысканных санкций.

- за нарушение срока предоставления Детального понедельного графика реализации проекта - пени в размере 0,01% от Цены Договора за каждый календарный день просрочки.

16.5. В рамках осуществления строительного контроля Генподрядчик осуществляет контроль сроков выполнения Подрядчиком работ, в следующем порядке:

16.5.1. При составлении Графика производства работ и Детального понедельного графика реализации проекта стороны определяют даты начала и окончания этапов работ (далее – Контрольные точки).

16.5.2. В целях фиксирования факта прохождения Контрольной точки Подрядчик обязан подготовить Отчет о прохождении контрольной точки (по форме Приложения № 11 к Договору) и направить приглашение Генподрядчику и иным лицам, чье присутствие является обязательным, для проведения осмотра результата работ на предмет его соответствия требованиям Договора либо осмотра результатов действий, связанных с началом осуществления этапа работ.

16.5.3. В зависимости от результатов проведенного осмотра Генподрядчик вправе либо утвердить Отчет о прохождении контрольной точки, либо предоставить Подрядчику мотивированный отказ в утверждении Отчета о прохождении контрольной точки (далее – Отказ).

16.5.4. Отказ вручается Подрядчику либо направляется письмом с уведомлением о вручении. Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Отказа вправе предоставить Генподрядчику свои возражения на Отказ и повторно пригласить Генподрядчика для проведения осмотра.

28

16.5.5. В случае получения возражений на Отказ и повторного приглашения для проведения осмотра Генподрядчика на повторную приемку вправе пригласить в качестве экспертов представителей независимой экспертной лаборатории

Заключение экспертов по спорным вопросам признаётся Сторонами в качестве окончательного.В случае если заключение экспертов содержит вывод, который подтверждает обоснованность

Отказа Генподрядчика, затраты связные с вызовом экспертов компенсируются Подрядчиком.16.5.6. В случае нарушение Подрядчиком сроков Контрольных точек (начала и/или окончания

этапов работ), Подрядчик уплачивает Генподрядчику неустойку в размере 0,03%, от Цены Договора за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за датой Контрольной точки. При этом общая сумма неустойки, предъявленной в течение года, не может превышать 30 (тридцати) % от Цены Договора.

Неустойка исчисляется отдельно в отношении каждого этапа работ. Общая сумма неустойки получается путем сложения сумм неустоек по этапам работ.

Просрочка Подрядчика в отношении срока Контрольной точки (начала и/или окончания этапов работ) наступает с предусмотренной в Графике производства работ даты контрольной точки, в том числе в случаях если:

- Подрядчик не направил Отчет о прохождении контрольной точки и не осуществил вызов Генподрядчика и иных лиц, чье присутствие является обязательным, для проведения осмотра;

- Подрядчик не направил Генподрядчику возражения на Отказ и не осуществил повторный вызов Генподрядчика для проведения повторного осмотра;

- предусмотренное пунктом 16.5.5. заключение экспертов содержит выводы, подтверждающие обоснованность Отказа Генподрядчика.

Неустойка исчисляется по дату утверждения Генподрядчиком Отчета о прохождении контрольной точки.

Неустойка не начисляется в случаях если:- Генподрядчик согласился с представленными Подрядчиком возражениями на Отказ и утвердил

Отчет о прохождении контрольной точки;- предусмотренное пунктом 16.5.5. заключение экспертов содержит выводы, подтверждающие

обоснованность возражений Подрядчика.16.6. За нарушения условий, указанных в Приложении № 9 «Ответственность Подрядчика за

нарушение требований по безопасности строительства, культуре производства и охране труда» Генподрядчик имеет право наложить штрафы на Подрядчика, размер которых указан в Приложении № 9 к настоящему Договору.

16.7. Генподрядчик вправе удерживать суммы штрафов, неустойки, а также убытков, подлежащих уплате или возмещению Подрядчиком, в счет погашения обязательств Генподрядчика по оплате выполненных Подрядчиком работ.

16.8. Подрядчик несет ответственность за все убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением Договора.

16.9. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения собственных обязательств в натуре и от иной ответственности по Договору, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

16.10.В случае причинения убытков Генподрядчику, в том числе действиями или бездействием его Субподрядчиков и поставщиков и других исполнителей, привлеченных Подрядчиком по отдельным договорам, Подрядчик полностью отвечает за действия привлеченных лиц и обязан возместить причиненные убытки в полном объеме в установленные Генподрядчиком сроки.

16.11.Выявление в процессе приемки или выполнения Работ по Договору Недостатков (дефектов) Оборудования, Материалов используемых Подрядчиком в рамках выполнения Договора, не является основанием для продления срока выполнения Работ Подрядчиком в одностороннем порядке, а также освобождения от уплаты либо уменьшения размера штрафных санкций по Договору за нарушение сроков начала и окончания выполнения каких-либо Работ, указанных в Графике производства работ (Приложение №1 к Договору) или по Договору в целом.

17. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ17.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить строительство Объекта

строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с Рабочей документацией и нормативно-технической документацией, обязательной при выполнении работ, обязанность по поставке которых Договором не возложена на Генподрядчика.

17.2. Все поставляемые для строительства материалы, конструкции и оборудование должны иметь

29

соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Генподрядчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования. Поставщики (производители) материалов, конструкций и оборудования, должны иметь разрешительные документы на осуществление деятельности по производству строительных конструкций и материалов, а производители нерудных материалов лицензии на право пользования недрами и эксплуатацию горных производств и объектов, выданных уполномоченными организациями (если в соответствии с законодательством РФ данный вид деятельности подлежит лицензированию).

Генподрядчик вправе давать Подрядчику письменные предписания об удалении со строительной площадки в указанные сроки материалов, конструкций, изделий и оборудования, обязанность по поставке которых Договором возложена на Подрядчика, не соответствующих требованиям Проекта, Рабочей документации и условиям Договора, и о замене их на новые материалы, конструкции, изделия и оборудование, удовлетворяющие требованиям Договора.

17.3. Генподрядчик вправе давать предписание о приостановлении Подрядчиком работ до установленного им срока в следующих случаях:

а) если дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности строящегося сооружения, либо при выполнении работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность строящихся сооружений и находящихся вблизи его объектов в соответствии с нормативно-технической документацией, обязательной при выполнении работ.

б) если дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности сооружения из-за применения некачественных материалов, конструкций и оборудования.

Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик. Генподрядчиком указанные издержки не возмещаются. При этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Договору, за исключением случаев, когда основание приостановление Подрядчиком работ произошло по вине Генподрядчика.

17.4. В случае если произведенные по инициативе Генподрядчика испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении Договора, Генподрядчик вправе потребовать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений путем направления соответствующего требования в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

17.5. Подрядчик обязан провести входной контроль, в том числе инструментальными методами, поступающих на строительную площадку материалов, конструкций и оборудования, в том числе поставляемых Генподрядчиком, с оформлением Журнала входного контроля.

Предоставленные Генподрядчиком Акты входного контроля на материалы, конструкции и оборудование, поставляемые Генподрядчиком, Подрядчик обязан подписывать и передавать Генподрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их получения, включая случаи подписания указанных актов повторно после устранения недостатков (дефектов) материалов, конструкций и оборудования, обнаруженных при первоначальном входном контроле.

17.6. Поставляемое Подрядчиком оборудование, материалы и их стоимость, должны быть предварительно согласованы Генподрядчиком.

Подрядчик согласовывает с Генподрядчиком стоимость материалов и оборудования, поставляемых им в соответствии с Договором, до их закупки. Для чего Подрядчик направляет в письменном виде в адрес Генподрядчика следующие документы:

1) сопроводительное письмо на официальном бланке Подрядчика за подписью уполномоченного лица с указанием:

- номера и даты письма;

- наименования объекта;

- шифра проектной спецификации;

- ФИО и контактного телефона исполнителя по письму.

30

2) пронумерованный перечень оборудования и материалов, требующих согласования без дублирующих позиций в виде приложения к запросу или в тексте направляемого запроса с указанием полного наименования, технических характеристик (в том числе актуальных на дату запроса артикулов изделий), единицы измерения, количества, стоимости за единицу без НДС, валюты расчёта (в случае, если стоимость позиции указана в иностранной валюте, необходимо дополнительно указать стоимость позиции в пересчёте в валюту Российской Федерации, дату и курс пересчёта непосредственно на документе, из которого приняты данные для пересчета), с указанием № локального сметного расчета (в случае, наличия выданной проектной документации), а также отметкой о наличии/отсутствии в предлагаемой для согласования стоимости расходов на доставку и прочих расходов включенных в цену;

3) проектная спецификация, содержащая оборудование и материалы, требующие согласования (позиционно шифр проектной спецификации);

4) не менее 3-х коммерческих предложений, счетов или прайс-листов, подтверждающих предлагаемую для согласования стоимость;

Коммерческие предложения должны быть:

• оформлены на официальном бланке организации изготовителя/поставщика за подписью уполномоченного лица и заверенные печатью организации, с указанием номера и даты документа, срока действия ценовой информации и порядка взаиморасчётов;

• в документах должны быть указаны единица измерения МТР, стоимость за единицу с указанием наличия / отсутствия НДС, валюты расчёта; для позиций импортного производства необходимо указать на прилагаемом документе курс пересчета стоимости в валюту Российской Федерации.

• датированы не ранее 3-х месяцев до даты представления позиций на согласование;

• при необходимости согласования стоимости с учетом дополнительных условий, таких как: шефмонтаж, шеф-наладка, банковская гарантия, отсрочка платежа и т.п., запрашиваемые условия обязательно должны быть указаны в направляемых коммерческих предложениях; при этом, при наличии таких дополнительных условий, как шефмонтаж, шеф-наладка Генподрядчиком могут быть дополнительно запрошены документы, подтверждающие расчёт указанных услуг.

5) расчетно-калькуляционные материалы с расшифровкой основных статей затрат (в случае отсутствия на момент получения запроса альтернативных рыночных предложений при подтверждении стоимости конкретного изготовителя);

6) копия технического задания завода изготовителя, опросного листа (в случае необходимости уточнения технических характеристик).

Акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2) с материалами, стоимость которых письменно не согласованна с Генподрядчиком, приниматься и оплачиваться не будут.

Оборудование, закупаемое и поставляемое Подрядчиком, стоимость которого не была письменно согласованна с Генподрядчиком, приниматься и оплачиваться не будет.

Генподрядчик в течение 26 (Двадцати шести) рабочих дней с момента получения от Подрядчика документации, указанной в настоящем пункте Договора, в случае отсутствия замечаний к предоставленной документации, письменно согласовывает поставщика оборудования и материалов, цену, порядок расчетов (включая суммы аванса) и проект договора поставки.

Подрядчик обязан перечислить полученную от Генподрядчика сумму авансового платежа поставщикам оборудования, материалов и предоставить Генподрядчику документы, подтверждающие произведенные поставщикам оборудования и материалов платежи, а именно: надлежащим образом заверенную копию подписанного договора поставки, счет на оплату, копию платежного поручения, в течение 3-х рабочих дней с момента оплаты.

Сроки поставки оборудования, поставляемого Подрядчиком, его монтаж, пусконаладочные работы и проводимые испытания должны соответствовать Графику строительства Объекта (Приложение № 1 к Договору).

31

17.7. Стоимость оборудования и материалов, поставляемых Подрядчиком в соответствии с Договором, не должна превышать:

- в случае ее определения в соответствии со Сборником средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции для г. Москвы ТСН-2001, – стоимость такого оборудования и материалов, установленную ТСН-2001 на момент выплаты Подрядчику аванса на приобретение оборудования и материалов плюс один месяц;

- в случае отсутствия стоимости такого оборудования и материалов в ТСН-2001 – стоимость такого оборудования и материалов, согласованную Генподрядчиком.

Акты выполненных работ (форма №КС-2) с материалами, стоимость которых превышает указанный выше в настоящем пункте предельный показатель, в части материалов будут приниматься и оплачиваться в размере указанного в настоящем пункте предельного показателя.

Оборудование, закупаемое и поставляемое Подрядчиком, стоимость которого превышает указанный выше в настоящем пункте предельный показатель, будет оплачено Генподрядчиком в размере указанного в настоящем пункте предельного показателя.

18. СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

18.1. Генподрядчик до начала работ передает Подрядчику по Акту строительную площадку.18.2. Генподрядчик передает опорную геодезическую основу, вынесенную в натуру по Акту.18.3. Охрана периметра строительной площадки обеспечивается Генподрядчиком, который

устанавливает правила пропускного и внутриобъектового режима, правила въезда на территорию строительной площадки и выезда с нее, а также транзитного проезда через нее, правила перемещения товарно-материальных ценностей через пункты пропускного контроля.

18.4. В рамках обеспечения охраны периметра строительной площадки Подрядчик обязуется при ввозе на строительную площадку через пункт пропускного контроля имущества Подрядчика и/или принятого им для исполнения обязательств по Договору, передать по журналу приема-сдачи товарно-материальных ценностей лицу, осуществляющему охрану периметра строительной площадки, под охрану указанное имущество.

18.5. Подрядчик обеспечивает и содержит в счет цены Договора охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества, находящегося на строительной площадке. Затраты Подрядчика на охрану указанного имущества Генподрядчиком не возмещаются. Подрядчик самостоятельно и за свой счет несет ответственность за сохранность указанного имущества. Места расположения постов охраны определяются в утвержденном проекте организации строительства.

18.6. Подрядчик должен содержать за свой счет освещение, ограждения, временные инженерные коммуникации, связанные со строительством Объекта, производить уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории.

18.7. Подрядчик должен обеспечить подключение строительной площадки к необходимым инженерным коммуникациям.

18.8. На весь период строительства до момента подписания Акта сдачи-приемки результата завершенных работ Подрядчик несет ответственность за сохранность строящегося сооружения или его частей и обеспечивает его содержание.

В случае нанесения ущерба сооружению в период строительства, Подрядчик обязан произвести его ремонт за свой счет.

До завершения строительства Подрядчик несет ответственность за обеспечение экологической безопасности, пожарной безопасности на строительной площадке в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, обязательной при выполнении работ.

18.9. Подрядчик в счет цены Договора обязан обеспечить противопожарную безопасность строительной площадки, в том числе бытовых помещений, для чего, по согласованию с органами пожарного надзора, строительная площадка должна быть оснащена достаточным количеством средств пожаротушения, дислоцированных по указанию органов пожарного надзора, а также обеспечить своевременную замену средств пожаротушения с истекшим сроком годности.

18.10. С момента приемки строительной площадки до момента подписания Акта сдачи-приемки результата завершенных работ Подрядчик несет полную ответственность за сохранность всего имущества, материалов, оборудования, строительной техники, находящихся на Объекте.

18.11. Подрядчик обязуется в 5-дневный срок с момента завершения работ вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, а также очистить Объект от строительного мусора и провести рекультивацию временно занимаемых земель в соответствии

32

с Рабочей документацией.18.12. В случае принятия решения о консервации Объекта Генподрядчик и Подрядчик должны

согласовать сроки и порядок освобождения строительной площадки.19. СКРЫТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

19.1. Скрытые строительные работы, выполненные в соответствии с Рабочей документацией, принимаются представителем Генподрядчика, а также другими уполномоченными лицами. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) скрытых работ. Подрядчик обязан уведомить Генподрядчика о дате и времени проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ за 5 (Пять) календарных дней до даты проведения мероприятия посредством направления подписанного уполномоченным представителем Подрядчика уведомления по электронной почте по адресу: S - MIPS 1@ mosinzhproekt / ru Уполномоченный представитель Генподрядчика подтверждает получение уведомления путем отправки Подрядчику подтверждения посредством электронной почты.

В случае неявки представителей Генподрядчика для приемки (освидетельствования) скрытых работ, если Генподрядчик был надлежащим образом уведомлен о месте и времени проведения приемки, Подрядчик направляет Генподрядчику повторное уведомление. При этом неявка представителей Генподрядчика для приемки (освидетельствования) скрытых работ является просрочкой кредитора и влечет все предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации последствия в отношении несоблюдения Подрядчиком сроков производства последующих работ, которые Подрядчик не может провести без приемки (освидетельствования) скрытых работ.

В случае если Генподрядчиком, представителем Генподрядчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным скрытым работам, выполнение последующих работ на этом участке Подрядчиком без письменного разрешения Генподрядчика не допускается.

Если скрытые работы выполнены без освидетельствования Генподрядчиком, представителем Генподрядчика, и иными уполномоченными лицами (представитель Генподрядчика, и иные уполномоченные лица не были информированы об этом или информированы с опозданием, то Подрядчик за свой счет обязуется открыть доступ к любой части скрытых работ, не прошедших приемку Генподрядчиком, представителем Генподрядчика и иным уполномоченным лицом согласно их указанию.

19.2. Приемка скрытых работ, после проверки правильности их выполнения в натуре и ознакомления с исполнительной производственно-технической документацией, подтверждается Актом освидетельствования скрытых работ.

19.3. К каждому Акту освидетельствования скрытых работ Подрядчиком должны прилагаться ведомости контрольных измерений, исполнительная съемка и схемы, результаты лабораторных испытаний применяемых материалов, паспорта и сертификаты на использованные материалы.

19.4. Акт освидетельствования скрытых работ составляется в четырех экземплярах.19.5. Каждому Акту освидетельствования скрытых работ присваивается номер, Акт

регистрируется в Общем журнале работ (КС-6).

20.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

20.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

20.2. В случае предъявления Генподрядчиком в Арбитражный суд города Москвы искового заявления о расторжении Договора Подрядчик обязуется приостановить выполнение всех Работ до вступления решения Арбитражного суда города Москвы в законную силу.

21. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

21.1. Расторжение Договора возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе по соглашению сторон.

21.2. При расторжении Договора по соглашению Сторон, Сторона, намеренная расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление об этом другой Стороне с приложением 2 (Двух) экземпляров подписанного ею соглашения о расторжении Договора. Другая Сторона при согласии подписывает соглашение о расторжении Договора и направляет один подписанный экземпляр другой Стороне в течение 20 (Двадцати) календарных дней с даты получения уведомления.

21.3. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора полностью или частично, когда это предусмотрено действующим законодательством или Договором, Сторона, намеренная отказаться от исполнения Договора, направляет письменное уведомление об этом другой Стороне за 20 (Двадцать) календарных дней до даты расторжения либо изменения Договора. Указанный срок исчисляется с даты

33

получения уведомления Стороной, а в случае её отсутствия по юридическому или почтовому адресу – с даты возврата почтовой корреспонденции.

21.4. В случае расторжения Договора по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку взаиморасчетов, которой подтверждает объем Работ, выполненных Подрядчиком.

21.5. Генподрядчик может в любое время независимо от мотивов (причин) до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора полностью или частично, оплатив Подрядчику объем работ, фактически выполненный до получения Подрядчиком извещения об отказе Генподрядчика от исполнения Договора, без возмещения убытков.

21.6. Генподрядчик также имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора полностью или частично без возмещения Подрядчику убытков, причиненных прекращением Договора, если Подрядчик:

- не приступает к исполнению Договора более 30 (Тридцати) календарных дней и/или использовал сумму авансового платежа на цели, не предусмотренные Договором. В этом случае Подрядчик обязан вернуть Генподрядчику все денежные средства, полученные от Генподрядчика, путем их перечисления на расчетный счет Генподрядчику в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента расторжения Договора;

- выполнил работы, с отступлением от рабочей и технической документации без согласования таких отступлений с Генподрядчиком. В этом случае Генподрядчик имеет право не оплачивать работы, выполненные с отступлением от проекта, рабочей и технической документации;

- прямо продемонстрировал намерение прекратить выполнение своих обязательств по Договору или уклонялся от исполнения своих обязательств по Договору в течение 30 (Тридцати) календарных дней;

- задержал выполнение отдельных этапов работ на срок более 30 (Тридцати) календарных дней против сроков, предусмотренных в Графике производства работ или Детальном понедельном графике реализации проекта;

- Подрядчик или привлеченный Субподрядчик неоднократно не соблюдали требования пожарной безопасности, охраны окружающей среды, санитарных нормативов и уровня шума, и этот факт был выявлен надзорными и контролирующими органами;

- не продлил своевременно срок действия лицензий, свидетельств, необходимых для выполнения работ, или в случае аннулирования действующих лицензий, свидетельств, прекращения членства Подрядчика в саморегулируемой организации;

- признан банкротом, в порядке, установленном законодательством РФ, либо в отношении него возбуждена процедура банкротства, либо начата процедура ликвидации;

- в случае принятия Подрядчиком решения о прекращении производства работ на Объекте;В случае одностороннего отказа Генподрядчика от исполнения Договора полностью или частично

по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, Подрядчик компенсирует Генподрядчику убытки, связанные с привлечением и мобилизацией нового Подрядчика, включая затраты на охрану Объекта до даты передачи строительной площадки новому Подрядчику.

21.7. Подрядчик имеет право расторгнуть Договор при неоднократном нарушении Генподрядчиком сроков оплаты, при этом Генподрядчик оплачивает Подрядчику только работы, выполненные и принятые Генподрядчиком до расторжения Договора, без возмещения убытков.

21.8. При прекращении действия договора Подрядчик должен прекратить выполнение работ и передать Генподрядчику результаты работ, а также:

- всю документацию, документы, материалы и прочее, предназначенные и (или) полученные в ходе выполнения Работ;

- все копии (и бумажные, и электронные) всей Рабочей документации.21.9. Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не

освобождает от ответственности за неисполнение договорных обязательств, которые имели место до дня расторжения Договора.

22.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

22.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.

22.2. До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 10 (десять) рабочих дней с даты получения.

22.3. Любые уведомления, претензии, сообщения, предупреждения считаются направленными надлежащим образом, если направленны заказным письмом посредством Почты России, по факсу,

34

электронной почте или доставлены курьером по почтовым адресам Сторон. Сторона считается уведомленной в день отправления уведомления, претензии, сообщения, предупреждения лицом, которому оно адресовано.

23. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

23.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора и подтверждены документами компетентных органов.

23.2. Если одна из Сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства по Договору вследствие наступления события или обстоятельства непреодолимой силы, то эта Сторона обязана в срок до 10 (десяти) календарных дней уведомить другую Сторону о наступлении такового события или обстоятельства с указанием обязательств по Договору, выполнение которых невозможно или будет приостановлено с последующим представлением документов компетентных органов, подтверждающих действие обстоятельств непреодолимой силы.

23.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы строительству был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в течение 10 (десяти) календарных дней, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность продолжения строительства и заключить дополнительное соглашение к Договору с указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости Работ.

23.4. Если, по мнению Стороны, Работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно Договору до начала обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

23.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 3 (трех) месяцев, то Стороны проводят переговоры о целесообразности продолжения выполнения обязательств по Договору.

24. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

24.1. Протокол о Недостатках (дефектах), обнаруженных в Гарантийный срок, Акты о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3), Акт сдачи-приемки результатов завершенных работ и другие документы в рамках исполнения Договора подписываются Генподрядчиком, за исключением случаев, установленных настоящим Договором.

24.2. Подрядчик подтверждает, что он заключил настоящий Договор на основании должного изучения данных для производства работ на Объекте в представленной Генподрядчиком информации. Подрядчик подтверждает, что если он не ознакомится со всеми данными и информацией, предоставленными Генподрядчиком, то это не освобождает его от ответственности за должную оценку сложности и стоимости успешного выполнения Работ по настоящему Договору. Подрядчик изучил предоставленные Генподрядчиком проектную документацию и чертежи в достаточной степени и подтверждает, что чертежи пригодны для выполнения предлагаемых Работ.

24.3. Подрядчик подтверждает, что он получил всю необходимую информацию о потенциальных рисках, осложнениях и прочих обстоятельствах, которые могут помешать либо негативно воздействовать на производство Работ или их стоимость. Считается, что Подрядчик тщательно обследовал Строительную площадку, прилегающую территорию и строения, изучил имеющиеся отчеты и заключения, составленные на основании обследований, проведенных официальными организациями, и удовлетворительно осведомлен о:

размерах, конфигурации и характере Строительной площадки (включая все прилегающие территории и строения);

гидрологических, геологических и климатических условиях территории Строительной площадки;

наличии и расположении всех подземных коммуникаций и инфраструктуры расположенных в границах Строительной площадки;

объемах и характере Работ, которые предстоит выполнить, в том числе обо всех материалах, которые нужно поставить, чтобы произвести и завершить Работы, предусмотренные Договором, а также устранить любые дефекты и несоответствия;

законодательстве, порядке и практике трудовых отношений в Российской Федерации, применимых при исполнении договорных обязательств;

35

потребностях Подрядчика в обеспечении подъездных путей, бытовых помещений и сооружений, в численности персонала и рабочей силы, в энергоснабжении, водоснабжении, транспортном обслуживании и прочих сопутствующих услугах;

Подрядчик в течение десяти рабочих дней с даты заключения Договора обязуется получить электронную подпись, которая будет иметь квалифицированный сертификат ключа проверки подписи, а также направить Генподрядчику информацию об уполномоченных лицах, наделенных правом подписывать документы в рамках исполнения Договора с использованием электронной подписи с приложением заверенной копии приказа об уполномоченных лицах;

Подрядчик обязуется предоставлять отчет о ходе выполнения работ (оказания услуг) по Договору (п. 12.1. Договора) в виде Детального понедельного графика (в формате MS Project), составленного по методу критического пути по установленной Генподрядчиком форме, и подписанного Подрядчиком. Отчет, представленный в отличном от предусмотренного настоящим пунктом формате, к рассмотрению не принимается.

25. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

25.1. Настоящим разделом Стороны определяют порядок использования при выполнении работ по Договору результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации (далее – результаты интеллектуальной деятельности), исключительные права на которые принадлежат Генподрядчику, Подрядчику или третьим лицам.

25.2. Каждая Сторона остается единственным владельцем исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие Стороне до подписания Договора и предоставляемые такой Стороной другой Стороне для целей выполнения Договора.

25.3. Все полученные при выполнении работ по Договору результаты, включая созданные и использованные результаты интеллектуальной деятельности, подлежат отражению в отчетной документации.

25.4. Генподрядчику принадлежит право распоряжения всеми видами документации, разработанной и выпущенной в соответствии с проектом и рабочей документацией на выполнение работ. Права на указанную документацию и другие материальные объекты, полученные при выполнении работ (этапа), переходят к Генподрядчику со дня подписания Сторонами соответствующего акта сдачи-приемки выполненных работ (этапа).

25.5. Права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные при выполнении Договора и способные к правовой охране в качестве объекта интеллектуальной собственности (изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, топологий интегральных микросхем, программ для ЭВМ, баз данных и др.), принадлежат Генподрядчику.

25.6. Подрядчик обязан уведомлять Генподрядчика о каждом полученном при выполнении Договора результате интеллектуальной деятельности, способном к правовой охране в качестве объекта интеллектуальной собственности, с указанием предлагаемого порядка его использования и формы правовой охраны.

25.7. Стороны по взаимной договоренности определяют целесообразность патентования, регистрации или сохранения в коммерческой тайне вышеуказанных результатов, а также гарантируют неразглашение этих результатов до принятия соответствующего решения о регистрации прав на результаты интеллектуальной деятельности, подлежащие охране.

25.8. Подрядчик по поручению Генподрядчика осуществляет все необходимые действия для получения Генподрядчиком охранных документов на результаты интеллектуальной деятельности на территории Российской Федерации и несет расходы на эти цели из средств, предоставляемых по Договору.

25.9. Подрядчик обязан путем заключения соответствующих соглашений со своими работниками и третьими лицами приобрести все права либо обеспечить их приобретение для передачи Генподрядчику.

25.10.Вознаграждение авторам результатов интеллектуальной деятельности, не являющимся правообладателями, выплачивается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

25.11.Подрядчик гарантирует, что выполненные по Договору работы и полученные результаты не нарушают интеллектуальных прав (авторских, патентных и иных интеллектуальных прав) третьих лиц на территории Российской Федерации.

25.12.Подрядчик несет имущественную ответственность за нарушение интеллектуальных прав (авторских, патентных и иных интеллектуальных прав) третьих лиц. В случае возникновения претензий или исков, предъявленных Генподрядчику со стороны третьих лиц на территории Российской Федерации, вызванных нарушением их интеллектуальных прав (авторских, патентных и иных интеллектуальных прав), в связи с выполнением Подрядчиком обязательств по Договору, Генподрядчик немедленно

36

информирует об этом Подрядчика; проводит предварительные переговоры с третьей стороной; обеспечивает Подрядчику возможность провести за счет Подрядчика любые мероприятия по урегулированию претензий, исков и судебных разбирательств.

25.13.Подрядчик обязуется урегулировать такие претензии своими силами и за свой счёт, а также возместить Генподрядчику все убытки, вызванные нарушением Подрядчиком интеллектуальных прав (авторских, патентных и иных интеллектуальных прав) третьих лиц на территории Российской Федерации.

25.14.По просьбе Подрядчика урегулирование таких претензий может осуществить Генподрядчик, в этом случае Подрядчик оплатит Генподрядчику все расходы, связанные с урегулированием вышеуказанных нарушений, а также возместит Генподрядчику все убытки, вызванные нарушением Подрядчиком интеллектуальных прав (авторских, патентных и иных интеллектуальных прав) третьих лиц на территории Российской Федерации.

26. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

26.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

26.2. В случае нарушения Подрядчиком обязательств, указанных в п. 26.1 Договора (воздерживаться от запрещенных действий, и/или неполучения Генподрядчиком в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет), Генподрядчик имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке полностью или в части, направив Подрядчику письменное уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора.

27. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

27.1. В случае принятия решения о консервации результатов выполненных Работ Генподрядчик оплачивает Подрядчику все выполненные до момента приостановления Работы. Стороны обязуются согласовать порядок, сроки и стоимость консервации результатов выполненных Работ и закрепить эти договоренности в дополнительном соглашении, в соответствии с которым Подрядчик в порядке и в указанные в нем сроки обязуется надлежащим образом осуществить консервацию объекта незавершенного строительства, а обязуется оплатить работы по консервации.

27.2. Если на момент принятия решения о консервации Объекта Подрядчик не подтвердил фактически выполненными Работами денежные средства, полученные им по Договору, Подрядчик обязан вернуть Генподрядчику указанные денежные средства в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Генподрядчиком соответствующего требования.

27.3. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые условия, не предусмотренные Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

37

27.4. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих взаимодействие Сторон в рамках Договора, иначе как с письменного согласия Сторон.

27.5. В случае если Договором предусматривается оказание услуг с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Стороны обязуются соблюдать требования к оказанию услуг, установленные Приложением № 14 к Договору.

27.6. Подрядчик не вправе без письменного согласия Генподрядчика передавать третьим лицам свои права, включая денежные требования, и обязанности по Договору.

27.7. Все указанные в Договоре приложения являются его частью.27.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по

одному для каждой из Сторон.

28.ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУПриложение № 1 – График производства работ.Приложение № 2 – Расчет стоимости.Приложение № 3 – Требования к выполнению работ.Приложение № 4 – Программа по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды.Приложение № 5 – Правила распорядка на Строительной площадке.Приложение № 6 – Система управления качеством.Приложение № 7 – Основные требования к Подрядчику по составлению детальных графиков

производства работ, ведению учета выполненных работ, и предоставлению информации о ходе выполнения работ Генподрядчику.

Приложение № 8 – Форма банковской гарантии надлежащего исполнения обязательств по Договору. Приложение № 9 - Ответственность Подрядчика за нарушение требований по безопасности строительства, культуре производства и охране труда.

Приложение № 10 – Форма банковской гарантии надлежащего исполнения обязательств по Договору в гарантийный период.

Приложение № 11 – Форма отчета о прохождении контрольной точки.Приложение № 12 – Регламент по предоставлению исполнительной документации

подрядными организациями.Приложение № 13 - Форма отчета о состоянии охраны труда за отработанный месяц.Приложение № 14 - Требования к проведению работ, связанных с использованием сведений,

составляющих государственную тайну.Приложение № 15 - Отчет о привлечении к исполнению Договора Субподрядчиков (соисполнителей) из

числа субъектов малого и среднего предпринимательства.Приложение №16 – Форма производственной программы.Приложение №17 – Форма отчета по целевому использованию полученных авансов.Приложение №18 – Форма отчета акта распределения электроэнергии.Приложение №19 – Запрос Подрядчику на предоставление данных для GPS мониторинга (Форма).

Приложение №20– Форма ответа предоставления Подрядчиком данных для GPS мониторинга. Приложение № 21 – Путевой лист (Форма).

Приложение № 22 – Отчет об объемах вывезенного грунта (Форма)

29.АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Генподрядчик: Подрядчик:ООО «МИП-Строй №1»101000, г. Москва, Девяткин пер., д.5, стр.3, ком.204ИНН 7701394860, КПП 774550001e-mail: S-MIPS1@mosinzhproekt.ru ОГРН 1147746484225 Банк 1: Р/с: 40702810200070002892Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве БИК 044525411К/с: 30101810145250000411

38

Банк 2:Р/с: 40702810338000001079ПАО «Сбербанк России» БИК 044525225К/с: 30101810400000000225Банк 3:Р/с: 40702810900000000483Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство" (АО) БИК 044525231К/с: 30101810545250000231

Генеральный директорООО «МИП-Строй-1»

____________А.А. ГригорянМП

Генеральный директорООО «________________»

___________________ ____________________МП

39

Приложение №1 к Договору № ________от «___» _______ 2019 г.

График производства работ подготовительного этапа и нулевого этапа (разработка котлована) на объекте

«Проектирование и строительство многофункционального комплекса зданий Национального космического центра»

№ п/п Наименование вида (этапа) работ Ед.

изм. Кол-во Начало работ Окончание работ

1

2

3

*По итогам проведения закупок Победитель в Графике производства работ прописывает наименование виды (этапы) работ, объемы работ.

Подписи Сторон:

Генподрядчик : ООО «МИП-Строй №1»Генеральный директор____________________ /А.А. Григорян/ МП

Подрядчик:ООО «_________________»Генеральный директор_________________ /________________ /МП

40

Приложение №2к Договору № _______ от «__» _________ 2019 г.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ выполнения строительно-монтажных работ подготовительного этапа и нулевого этапа (разработка котлована) на объекте «Проектирование и

строительство многофункционального комплекса зданий Национального космического центра»

Подписи Сторон:

Генподрядчик: ООО «МИП-Строй №1»Генеральный директор____________________ /А.А. Григорян/ МП

Подрядчик:ООО _________________»Генеральный директор_________________ /___

41

Приложение №3

к Договору № _______ от «__» _________ 2019 г.

Требования к выполнению работ

1. Описание работ – общие требования1.1. За исключением тех случаев, когда в Договоре прямо оговорено иное, Подрядчик обязан

выполнить работы, порученные ему Генподрядчиком, в объеме и сроки, устанавливаемые Договором и Графиком производства работ (являющимся неотъемлемой частью Договора), иными Приложениями к Договору, своими силами и средствами, включая компетентную рабочую силу, инструменты, оборудование, монтажные и другие материалы, услуги, контрольно-измерительные приборы и складские услуги, а также все без исключения статьи расходов, необходимые для выполнения Работ.

Подрядчик соглашается с тем, что его обязательства включают поставку всех видов строительного оборудования и инструментов, а также выполнение всех работ и оказание всех услуг, особо не оговоренных в настоящем Договоре, но которые могут на разумных основаниях подразумеваться в Документах по Договору в качестве необходимых для соответствующего выполнения и завершения всех Работ, как если бы соответствующее Оборудование, работы и услуги были непосредственно упомянуты в настоящем Договоре.

1.2 Все Работы должны выполняться в соответствии с документацией Договора, включая чертежи, технические условия, инструкции предприятий-изготовителей, приложения и дополнения. В случае возникновения любых противоречий между этими документам Подрядчик должен немедленно письменно уведомить об этом Генподрядчика и потребовать разъяснений. Генподрядчик укажет, какой из документов требуется соблюдать.

1.3 Все работы, которые должны выполняться на Строительной площадке, будут охватываться разрешением на производство работ, которое будет получено в установленном порядке. Подрядчик должен подготовить и предоставить пакеты документации для обоснования выдачи всех прочих разрешений, требуемых в целях полного выполнения Работ. Подрядчик должен получить все требуемые разрешения на вывоз и захоронение за пределами Объекта всех излишних или непригодных к употреблению вырытых материалов, любых испытательных сред или грунтовых вод, которые должны быть вывезены Подрядчиком в одно или несколько мест для захоронения отходов. Генподрядчик обязуется предоставить Подрядчику места складирования излишнего грунта, отвода грунтовых вод.

2. Технические условия, чертежи, приложения и дополненияВсе Работы должны проводиться в строгом соответствии с нижеуказанными техническими

условиями, чертежами и прочими документами, которые включаются в состав настоящего Договора.Подрядчик обязан соблюдать требования последних изданий печатных инструкций

предприятия-изготовителя в отношении материалов, поставок, хранения и методов установки, если не оговорены иные требования.

В случае возникновения любых противоречий между этими документами, Подрядчик должен немедленно письменно уведомить об этом Генподрядчика и потребовать разъяснений. Генподрядчик укажет, какой из документов требуется соблюдать.

3. Требования к выполнению отдельных видов работ3.1 Общестроительные работы, строительные конструкции и архитектурная часть3.1.1 Инженерно-геодезические изыскания и инженерно-геологический отчет (геоподоснова)На Объекте установлены геодезические знаки (показаны на чертежах), которые Подрядчик

должен использовать в качестве опорных точек для дополнительных геодезических работ, если это потребуется

Подрядчик должен рассмотреть каротажные данные и результаты измерений, приведенные в инженерно-геологическом отчете. Каротажные данные и результаты измерений не представляют собой полного описания состояния недр под Строительной площадкой, а только показывают, что было обнаружено в скважине и пробных шурфах в указанных точках.

Перед началом своей работы Подрядчик должен проверить точность выполнения смежных работ, выполненных другими организациями. Любые расхождения должны быть немедленно доведены до сведения Генподрядчик а в письменном виде, чтобы Генподрядчик смог представить решение вопроса и указания на факт, что Подрядчик не знает о таких расхождениях влияющих на его Работы, или не направит Генподрядчик у своевременного уведомления о таком расхождении, не освобождает Подрядчика от необходимости выполнения обязательств по Договору и не будет

42

являться основанием для отступления от требований, приказа об изменении и требования компенсации.

3.1.2 Выемка, засыпка и уплотнение грунтаПодрядчик должен предоставить все материалы и выполнить все требуемые операции по

выемке грунта, профилированию грунта под фундаменты, засыпке и уплотнению (трамбовке) отборных материалов одобренного типа на Строительной площадке, с соблюдением высотных отметок, указанных на планах подготовки площадки и чертежах дорог.

Выемка грунта должна производиться в соответствии с требованиями для достижения требуемых высотных отметок, указанных на планах подготовки площадки и чертежей дорог, включая вывоз вынутого грунта и складирование в указанном месте на Строительной площадке.

Вынутый материал следует разделять на пригодный и непригодный для засыпки, и эти материалы должны храниться раздельно. Непригодные материалы следует вывезти с Строительной площадки и захоронить в соответствии с инструкциями Генподрядчик а.

Обеспечить поставку и применение пригодных для засыпки материалов одобренного типа, когда это требуется для выполнения технических условий, чертежей и требований к материалам.

Произвести засыпку и надлежащую трамбовку пригодного для засыпки материала в соответствии с техническими условиями, чтобы обеспечить достижение требуемых высотных отметок, как показано на чертежах подготовки площадки. Подрядчик должен проводить рыхление, трамбовку, и иную подготовку существующих поверхностей перед укладкой пригодного для засыпки материала. Все прочие засыпные материалы должны соответствовать требованиям чертежей и технических условий

Подрядчик должен произвести поставку, укладку и надлежащую трамбовку всех пригодных для засыпки материалов. Все засыпные материалы должны соответствовать требованиям технических условий. Все засыпные материалы должны быть аттестованы на приемлемость в соответствии с требованиями, приведенными в технических условиях, озаглавленных «Земляные работы». Все отчеты об аттестационных испытаниях должны быть представлены Генподрядчик у до закупки засыпных материалов.

Выполнить все требуемые операции выемки грунтов, откачки воды, профилирования грунта, засыпки и уплотнения грунта под фундаменты в соответствии с техническими условиями, чертежами и требованиями настоящего Договора.

Подрядчик должен произвести выемку грунта в требуемом объеме и подготовить приемлемую несущую поверхность для каждого фундамента в соответствии с требованиями чертежей и технических условий. Весь бетон, находящийся ниже уровня грунта, должен заливаться на подстилку из тощей бетонной смеси, служащую в качестве одной из частей системы защитного покрытия для бетона. Покрытие фундаментов должно соответствовать техническим условиям.

Подрядчик должен поддерживать выемки, подлежащие последующему заполнению приемлемым засыпным материалом, в достаточно сухом состоянии, чтобы сохранять существующие характеристики подземного грунта и предотвращать возможность срыва графика строительства, до тех пор, пока выемка не будет полностью заполнена засыпным материалом.

Подрядчик должен укладывать и трамбовать приемлемый вынутый материал в качестве засыпки в соответствии с приемлемыми техническими условиями. Подрядчик должен вывезти излишки грунта, которые не потребуются для немедленной засыпки, со своих мест земляных работ на указанный Генподрядчик ом участок складирования.

На период до окончательной приемки Работ Подрядчик должен принять на себя полную ответственность за поддержание устойчивости всех вырытых котлованов и их откосов в соответствии с требованиями технических условий, геоподосновой и действующими нормативами техники безопасности в отношении работ по выемке грунта.

В кратчайшие сроки после завершения строительства соответствующих сооружений, включая истечение установленного минимального срока для отверждения монолитного бетона, Подрядчик должен заполнить выемки до восстановления требуемой высотной отметки грунта, указанной на чертежах подготовки площадки и дорог.

Любые излишки вынутого материала, оставшиеся после завершения Работ, или другие материалы, непригодные доя использования в качестве засыпки. Должны быть вывезены с площадки на захоронение. Подрядчик отвечает за захоронение материалов, включая все расходы, требуемые для вывоза для захоронения отходов материалов, возникающих в результате Работ.

Все вынутые материалы должны быть визуально проверены или иным образом проанализированы Подрядчиком на наличие вредных загрязнений. В случае выявления или обнаружения загрязненных материалов, Подрядчик должен немедленно уведомить об этом Генподрядчика в письменном виде, затребовать его указания о том, как и где следует захоронить

43

загрязненные материалы. Подрядчик отвечает за тщательный надлежащий контроль и анализ вынутых материалов на предмет обнаружения загрязнений.

3.1.3 Дорожные работы (если применимо)A. Подрядчик в счет затрат на временные здания, сооружения выполняет комплекс работ по

возведению основания покрытий временных дорог и использует их весь период строительства, до момента строительства постоянных дорог в пределах объектов, отнесенных к ответственности Подрядчика.

B. За исключением вышеуказанных временных строительных дорог, предназначенных для ведения строительства, Подрядчик должен выполнить все подготовительные работы по устройству основы для дорог, показанных на чертежах в соответствии с требованиями технических условий. При выполнении таких Работ следует соблюдать направления. Высотные отметки, профили полотна, включая требуемые криволинейные поверхности вертикальной плоскости, как указано на чертежах.

C. За исключением вышеуказанных временных строительных дорог, предназначенных для ведения строительства, Подрядчик должен поставить и уложить все заполнители для основания дорожного полотна в соответствии с требованиями технических условий и чертежей. Указанная толщина слоя соответствует толщине утрамбованного материала.

D. После завершения основных Работ и подземных инженерных сетей Подрядчик должен поставить материалы и выполнить бетонные покрытия всех дорог и асфальтовые покрытия обочин в соответствии с указаниями Генподрядчик а. Форма, профиль и уплотнение основания дорожного полотна должны соответствовать направлениям, высотным отметкам и профилям, соответствующим требованиям технических условий и чертежей. Подрядчик должен нанести разметку на законченные дороги в соответствии с требованиями чертежей и технических условий. Подрядчик должен предоставить и установить постоянные предупредительные плакаты и дорожные знаки для комплекса в соответствии с требованиями чертежей и технических условий.

E. Подрядчик должен ликвидировать временные строительные дороги, а также обеспечить профилирование и окончательное оформление поверхности всех участков в соответствии с требованиями чертежей и технических условий.

F. Подрядчик должен обслуживать, восстанавливать и ремонтировать все существующие дороги в пределах объектов, отнесенных к ответственности Подрядчика, которые будут повреждены или снесены в результате строительных работ Подрядчика. Восстановление или ремонт существующих дорог с целью устранения повреждений, нанесенных Подрядчиком, производится за его счет и не освобождает Подрядчика от необходимости выполнения его обязательств по Договору, а также не будет являться основанием для отступления от требований, приказа об изменении или требования о компенсации.

3.1.4 Различные требования в отношении общестроительных работОбеспечить все требуемые дренажные сети и выемки для отвода воды. Подрядчик должен

разработать и обновить план временного дренажа Строительной площадки, чтобы обеспечить дренаж и отвод стоячей воды со Строительной площадки во время строительства. Подрядчик должен срезать и заменять приемлемым засыпным материалом все материалы несущих грунтовых оснований, пришедшие в негодность в результате воздействия грунтовых вод или насыщения ливневыми водами по вине Подрядчика.

Подрядчик отвечает за поставку, установку и обслуживание защитных ограждений вокруг всех участков, на которых производиться выемка грунта, как это требуется в соответствии с правилами техники безопасности и всеми прочими применимыми нормативными документами до тех пор, пока Работы не будут закончены и приняты Генподрядчик ом.

Подрядчик отвечает за все без исключения работы по осушке грунта.В случае если во время проведения работ по выемке грунта будут обнаружены какие-либо

препятствия, Подрядчик должен приостановить работы на участке и немедленно письменно известить Генподрядчика для идентификации этих препятствий перед возобновлением Работ. Подрядчик должен определить тип препятствия, его местонахождение и высотные отметки.

3.1.5 Окончательное профилирование грунта и нанесение покрытий (мощение)Подрядчик должен выполнить все Работы по окончательному профилированию грунта и

нанесению покрытий на поверхности участков рабочей площадки. Как указано на чертежах окончательного профилирования и мощения. Эти Работы включают, в частности следующее:

Профилирование, формирование, сглаживание. Уплотнение и прочие подготовительные работы, требуемые для получения высоты профиля, уклона и качества поверхности в соответствии с заданными требованиями и (или) для подготовки окончательной спрофилированной поверхности к выполнению заданной окончательной обработки.

Сооружение всех поверхностных конструкций и систем, включая обваловки, канавы, понижения. Кюветы, ливневые отстойники, смотровые люки и дороги, включая все требуемые

44

подушки под основания, основания (постели), выстилающие поверхности, геотекстильные прослойки и готовые поверхности в соответствии с указаниями чертежей.

3.1.6 Ливневой дренажПодрядчик должен поставить материалы и проложить кюветы, канавы, ливневую

канализацию с соблюдением направлений, высотных отметок и профилей, показанных на чертежах и в соответствии с требованиями применимых технических условий. Класс материалов и внутренние размеры всех элементов сети ливневой канализации должны соответствовать требованиям чертежей и применимых технических условий. Выемка грунта под устройство подушек и засыпка траншей под трубопроводы производится в соответствии с требованиями чертежей применимых технических условий.

Подрядчик должен поставить материалы и установить смотровые люки, ливневые отстойники, клапанные и затворные коробки, а также соответствующие рамы, решетки и крышки, как показано на чертежах и указано в применимых технических условиях.

Подрядчик должен поставить материалы и выполнить систему защитного покрытия бетонных поверхностей, указанную в документации Договора, в том числе чертежи и технические условия.

Подрядчик должен вырыть канавы для отвода ливневых вод с соблюдением направлений, высотных отметок и профилей, показанных на чертежах и в соответствии с требованиями применимых технических условий.

3.1.7. Бетонные работыПодрядчик должен предоставить все материалы, рабочую силу и оборудование, необходимое

для сооружения бетонных фундаментов, уплотнительных плит, опорных подушек, облицовки канав, ливневых отстойников, смотровых люков, средств защиты откосов, бассейнов для локализации разливов, канализационных сооружений и выполнения всех прочих бетонных работ, как указано на проектных чертежах и в соответствии с техническими условиями.

Подрядчик должен обеспечить или организовать выполнение всех требуемых анализов бетона, который будет заливаться как ниже, так и выше нулевой отметки и должен предоставить все результаты анализов в письменном виде на рассмотрение и утверждение Генподрядчик у.

Поставить и залить бетон, обработать поверхность и произвести отверждение. Удалить опалубку и цементное молочко, расшить швы, заделать углубления от стяжек опалубки, вырезать и заделать участки с ячеистой структурой по мере необходимости в соответствии с техническими условиями.

Подрядчик должен подготовить полные установочные чертежи и технологические карты гибки арматуры для всех надземных и подземных бетонных фундаментов, конструкций и элементов. До начала изготовления Подрядчик должен предоставить на рассмотрение Генподрядчик у один экземпляр установочных чертежей и технологических карт гибки арматуры в выборочном порядке.

Подрядчик должен поставить материалы и применить систему защитных покрытий, состоящую из слоев горячего битума и битумной эмульсии, наносимых на бетонные поверхности конструкций фундаментов, канализационных труб, смотровых люков, ливневых отстойников и траншей в соответствии с требованиями технических условий и чертежей. Все подземные монолитные бетонные конструкции должны заливаться на подстилку из тощего бетона и должны быть снабжены защитными покрытиями на верхних поверхностях фундаментов и поверх подстилки и тощего бетона как указано в применимых технических условиях.

На поверхностях бетона, подвергающихся воздействию химических веществ, Подрядчик должен предусмотреть специальные покрытия для защиты от пролива химических реагентов, соответствующие требованиям чертежей и технических условий.

Заливка или укладка бетона может производиться только после завершения предварительной инспекции Генподрядчик а.

Подрядчик, если это потребуется, должен обеспечить электрохимическую (катодную) защиту для арматуры, где это показано на чертежах или требуется в соответствии с техническими условиями.

Подземное бетонированиеПодземные бетонные фундаменты, входящие в объем работ, включает. В частности,

следующее: протяженные основания оголовки свай фундаменты под насосные блоки фундаменты под оборудование, устанавливаемые на нулевой отметке колодцы, отстойники и амбарыразличные фундаменты Надземное бетонированиеНадземные бетонные конструкции потребуются для ряда фундамента, например, таких как:

45

монолитные бетонные опоры компрессора, устанавливаемого выше нулевой отметки («на вершине стола»)Подрядчик должен предоставлять на рассмотрение и утверждение Генподрядчику план

заливки бетона по каждому Комплексу строительных работ КСР, порученному Подрядчику. В таком плане должны быть приведены, помимо прочего, процедуры контроля качества, правила техники безопасности, правила транспортировки, объем работ по укладке бетона над уровнем грунта, график работ и инспекционные сертификаты.

Подрядчик должен обеспечить поставку, выгрузку, хранение и установку всех элементов, показанных на чертежах бетонных конструкций, включая, помимо прочего, арматуру, анкерные болты, герметики для швов, материалы для гидроизоляции, материалы для пароизоляции и все прочие закладные детали и принадлежности для всех бетонных фундаментов, конструкций и элементов.

Подрядчик должен поставить материалы, изготовить и установить все формы опалубки, раскрепления и леса, требуемые для выполнения Работ. Подрядчик отвечает за проектирование всех форм опалубки, раскреплений и лесов.

Поперечные участки сборной железобетонной трубной эстакады до определенной высоты будут выполнены из сборных железобетонных форм. Кроме того, сборные железобетонные конструкции также могут применяться для оснований сооружений и для автомобильных дорог. Подрядчик отвечает за изготовление всех сборных железобетонных конструкций, их транспортировку, хранение и монтаж на месте.

Подрядчик должен предоставлять на рассмотрение и утверждение Генподрядчику план использования сборных железобетонных конструкций по каждому Комплексу строительных работ КСР, порученному Подрядчику. В таком плане должны быть приведены, помимо прочего, процедуры контроля качества, правила техники безопасности, правила транспортировки, объем потребности в сборных железобетонных конструкциях, график работ, место нахождения завода сборных железобетонных изделий и инспекционные сертификаты. Предложенный завод сборных железобетонных изделий может быть в любое время проинспектирован Генподрядчиком.

Подрядчик должен обеспечить отверждение бетона в соответствии с техническими условиями. Гидравлические сооружения, указанные на чертежах, подлежат мокрому отверждению в соответствии с техническими условиями.

Распилы для контрольных стыков должны быть выполнены в соответствии с требованиями в указанное время после укладки бетона.

Подрядчик должен снять опалубку и, если это потребуется, отремонтировать (затереть) поверхности при обнаружении над уровнем готового пола любых поверхностных дефектов, не влияющих на прочность конструкции. Дефекты, влияющие на прочность, такие как сотовая структура бетона, должны быть отремонтированы в полном соответствии с требованиями Генподрядчика. Ремонт любых дефектов, как влияющих, так и не влияющих на прочность, производится за счет Подрядчика и не будет являться основанием для отступления от требований, приказа об изменении или требования о компенсации от Генподрядчик а.

Подрядчик должен представлять Генподрядчик у все требуемые предметы поставки в сроки, указанные в документации Договора. Генподрядчик должен утвердить все составы бетонных смесей от каждого поставщика до их использования Подрядчиком, его Субподрядчиками и поставщиками.

Подрядчик должен поставить и установить защитные колпачки для выступающих и обнаженных арматурных стержней, если это имеет место, и должен установить такие защитные колпачки на место после завершения работ, где это требуется.

Подрядчик должен обеспечить оцинковку всего ассортимента стальных закладных деталей и элементов, как указано на чертежах и технических условиях.

Подрядчик должен координировать Работы так, чтобы все подземные трубопроводы и электрические кабели были проложены под фундаментом или внутри него до заливки и укладки бетона.

3.1.8 Забивные сваиПодрядчик должен обеспечить или организовать выполнение следующих работ:Подрядчик должен поставить и предоставить все оборудование и все материалы, требуемые

для поставки сборных железобетонных свай, для испытания свай или установки сборных железобетонных свай в соответствии с ГОСТ и СНиП. Подрядчик должен предоставлять Генподрядчик у письменные протоколы испытаний в течение 3 (трех) дней после проведения испытаний.

Подрядчик отвечает за все выполненные испытания сборных железобетонных свай и должен предоставлять Генподрядчик у письменные протоколы испытаний на рассмотрение и утверждение до начала работ по забивке свай.

46

Подрядчик должен представить технологические инструкции по забивке свай на утверждение Генподрядчик у. Эта документация должна включать планы контроля качества, правила техники безопасности, ведомость материалов, график работ и список используемого оборудования.

Подрядчик должен привлечь независимую инспекционную организацию для выполнения испытаний сборных железобетонных свай и для протоколирования этих испытаний.

Подрядчик должен предотвращать деформацию или повреждение свай в процессе производства Работ, а также принимать иные меры для сохранения работоспособности и долговечности свай. Подрядчик отвечает за поврежденные сваи и за их ремонт, который производится за его счет и не будет являться основанием для отступления от требований, приказа об изменениях или требования о компенсации от Генподрядчик а.

Размеры сечений любых свай должны быть не меньше указанных номинальных размеров и не должны превышать номинальные размеры более чем на 6 мм, а также должны соответствовать всем требуемым техническим условиям.

Методы забивки свай и выбор оборудования для забивки должны соответствовать расчетным требованиям, указанным в технических условиях.

Оголовки свай на высоте отрезки не должны отстоять более чем на 75 мм в любом горизонтальном направлении от заданной точки, указанной в документации Договора.

Установленные сваи следует обрезать точно по отвесу, уровню и перпендикуляру. Допуск на точку отрезки составляет 75 мм от требуемой высоты, указанной в применимых технических условиях.

Максимально допустимое отклонение установленной сваи от вертикали составляет 1:75.3.1.9 Буронабивные работы

Подрядчик должен обеспечить или организовать выполнение следующих работ:A Подрядчик должен предоставить все оборудование и все материалы, а также выполнить

установку всех буронабивных свай в соответствии с требованиями чертежей и технических условий.

B Подрядчик отвечает за все испытания бетона, используемого для изготовления буронабивных свай и должен предоставлять письменные протоколы испытаний на рассмотрение и утверждение Генподрядчик а.

C Подрядчик должен представить технологические инструкции на утверждение Генподрядчик у по каждому Комплексу строительных работ до выполнения Работ. Эта документация должна включать планы контроля качества, правила технички безопасности, ведомость материалов, график работ и список бурового оборудования, которое будет использоваться Подрядчиком.

D Подрядчик должен привлечь независимую инспекционную организацию для выполнения испытаний буронабивных свай и для протоколирования этих испытаний перед установкой.

3.2 СваркаА. Подрядчик обязан предоставить Генподрядчик у процедуры контроля сварочных

электродов для ознакомления и согласования. Подрядчик обязан предоставить Генподрядчик у все требуемые сварочные процедуры для ознакомления и согласования. Все сварочные процедуры должны быть изучены и согласованы Генподрядчик ом до начала каких-либо сварочных работ.

В. Все сварочные процедуры, квалификация сварщиков и качество сварочных работ должны соответствовать стандартам, определенным в Договорных документах. Любые предложенные отклонения от данных Договорных требований должны быть представлены в письменном виде, и они должны быть согласованы Подрядчиком, Генподрядчик ом до начала каких-либо сварочных работ.

С. Все сварщики Подрядчика и Субподрядчиков, нанятых Подрядчиком, должны быть аттестованы в соответствии с установленными стандартами ТУ, определенными в Проекте.

D. В соответствии с ТУ со швов должно быть снято напряжение (включая швы на устройствах и сооружениях, не работающих под давлением), если это применимо.

Е. На трубах любого диаметра не допускаются швы с неполным проваром.F. Все сварочные работы должны точно соответствовать Инструкциям и Сводам Правил, а

также применимым ТУ и чертежам.3.3 Электрическая часть3.3.1 Общие положенияПолучение всех разрешений, необходимых для устройства электрической части.3.3.2 КабелиА. Подрядчик несет ответственность за установку подземных и наземных кабельных систем,

включая силовые кабели, кабели управления, КИПиА, пожарной и газовой сигнализации,

47

телекоммуникаций, а также оптоволоконные кабели. Установка подземных кабельных систем включает в себя рытье всех траншей, установку кабелепроводов, стояков, укладку всех кабелей, обратную засыпку, защитные покрытия и нанесение маркировки кабельных маршрутов. Установка наземных кабельных систем включает в себя укладку кабелей в кабельные лотки, установку открытых и закрытых электрических кабельных каналов, а также нанесение маркировки на кабели. Установка всех кабельных систем производится на основе подтверждающей информации о длине вытягивания кабеля до начала работ с тем, чтобы подобрать соответствующий кабельный барабан, оконцевать выводы кабелей и промаркировать их (кабели в точках концевой заделки), установить зажимы, места вводов и переходов, провести испытания, пуско-наладку и подключить питание.

В. Подрядчик должен протянуть, установить все кабели и проводку в соответствии со схемами.

С. Подрядчик должен идентифицировать каждый зажим кабеля с сердечником, установив маркировочный знак для оконцевания вывода.

D. Подрядчик несет ответственность за выполнение им требуемых испытаний всей проводки и кабелей до начала и до окончания установки. Процедуры испытаний должны соответствовать применимым ТУ.

Е. Подрядчик должен установить монтажные наконечники, обеспечить комплект инструментов для оконцевания, расходные материалы и все необходимые металлоизделия для того, чтобы зажимы кабелей соответствовали требованиям, предъявляемым к электрооборудованию.

F. Подрядчик должен обеспечить и установить все маркировочные знаки и идентифицировать все электрические компоненты, проводку и кабели в соответствии с применимыми чертежами и ТУ.

G. Подрядчик несет ответственность за транспортировку кабельных барабанов от склада до площадки до места вытягивания кабеля, а также за транспортировку пустых барабанов на специально отведенные для них места на Строительной площадке. Подрядчик должен измерить все отрезки кабелей до начала его протяжки. Подрядчик должен уведомлять Генподрядчика о любом измеренном отрезке кабеля, который превышает длину кабеля, указанную в кабельных журналах. Подрядчик должен обеспечить оборудование, включая, в частности, все необходимые грузовые автомобили, автопогрузчики, а также такие устройства и механизмы как измерительные приборы, барабанные лебедки, кабельные захваты, натяжные валики, кронштейны, динамометры и т.д. для обеспечения протяжки кабеля в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя.

Н. Подрядчик должен определить окончательные маршруты прокладки кабелей (при условии получения согласования Генподрядчика) от кабельных лотков ко всем устройствам. Подрядчик должен установить все требуемые опорные конструкции для кабелей.

I. Подрядчик должен вырыть и выполнить обратную засыпку траншей для проложенных в земле кабелей, причем размеры таких траншей должны соответствовать указанным на планах размерам комбинированной укладки труб, а также планам покрытий. Данный вид работ включает рытье всех траншей, установку кабельных колодцев, укладку кабелей, обратную засыпку траншей и маркировку кабельных маршрутов.

J. Подрядчик несет ответственность за ручное и/или механизированное рытье траншей. Должен использоваться вынутый грунт, подходящий для обратной засыпки. Для обратной засыпки обычно должен использоваться подходящий вырытый грунт. Материалы, не пригодные для этой цели, должны вывозиться с Площадки на место, определенное Подрядчиком. Подрядчик должен быть знаком с местными условиями и должен обеспечить дренаж воды из траншей. Подрядчик должен обеспечить и установить маркировочные знаки траншей. Такие маркировочные знаки должны быть установлены сразу после полной или частичной обратной засыпки траншей.

К. Подрядчик должен уложить кабели в траншеи и/или протянуть их через подземные кабелепроводы и кабельные переходы. Расположение кабелей и расстояние между ними должно соответствовать обозначениям на схемах.

L. Подрядчик должен провести тестирование всех кабелей, уложенных под землей. Генподрядчик проведет инспекцию и даст разрешение на засыпку траншей с уложенными кабелями. Такая инспекция, проводимая Генподрядчик ом, не освобождает Подрядчика от ответственности за правильную укладку кабелей.

3.3.3 ЗаземлениеА. Подрядчик должен установить полные системы заземления, включая заземляющие

колодцы, стрежни, проводники, соединения, ответвления, выводы, установить маркировку, провести тестирование и сдать в эксплуатацию полную систему заземления. Работы по установке подземной части системы заземления должны включать в себя рытье всех траншей и их обратную засыпку.

В. Подрядчик должен выполнить все окончательные наземные соединения заземляющих проводников на опорах трубной эстакады, электродвигателях, заземляющих шинах, стеллажном оборудовании, кабельных лотках и т.д. как это определено на схемах заземления и планах подземных

48

коммуникаций. Подрядчик должен обеспечить все материалы, требуемые для наземной защитной системы заземления установок и аппаратов, включая, в частности, мониторы заземления, заземляющие соединения, зажимы, клеммы, шины, кабели, кабельные опоры, знаки и т.д., как это определено на чертежах.

3.3.4 Кабельные лоткиА. Подрядчик должен установить все кабельные лотки, крепежные элементы лотков,

тройники, изгибы, ограждения, крыши и заземляющие соединения.В. Подрядчик должен установить все кабелепроводы и кабельные каналы. Данные работы

включают в себя установку кабелепроводов вместе с крепежными деталями, корпусы кабелепроводов и их уплотнения, кабельных коробок, защитных ограждений, а также иных каналов, требуемых для завершения установки электрической части.

С. Подрядчик должен изготовить (если требуется) и установить все необходимые опоры, подвески, крепежные ленты, зажимы, необходимые для надежной установки кабелепроводов, кабельных каналов и кабельных лотков.

D. Второстепенные канальные лотки ответвлений на электродвигателях, трансформаторы, КИП, осветительные устройства детализируются на чертежах. Подрядчик должен определить самый лучший метод размещения кабельных лотков. Конечное размещение должно быть согласовано с Подрядчиком и Генподрядчик ом.

3.3.5 Соединительные коробкиА. Подрядчик должен установить ограждения и соединительные коробки. Все ограждения и

соединительные коробки должны быть установлены таким образом, чтобы обеспечивался легкий доступ для монтажных работ, ремонта и осмотра. Они не должны быть расположены под решетчатым настилом, под, над или рядом с дренажными или вентиляционными отверстиями – в любой точке, где действия персонала будут затруднены и небезопасны для осмотра и выполнения работ во время эксплуатации.

3.3.6 Розетки электропитанияА. Подрядчик должен установить все электрораспределительные панели, кабели, сварочные

разъемы и прочие электрические розетки, учитывая все требования, применимые в отношении монтажа и крепления.

3.3.7 ОсвещениеА. Подрядчик должен установить освещение, включая все панели включения освещения,

соединительные коробки, кабели, светильники, аварийное освещение, фотоэлементы, включатели и т.д., обеспечив полную установку освещения для всей Строительной площадки. Подрядчик должен установить все крепежные элементы и детали для вышеуказанных осветительных устройств. На проектных чертежах указано примерное расположение осветительных устройств, тем не менее, в случае необходимости во время выполнения работ осветительные устройства могут быть перемещены до их установки по согласованию с Генподрядчик ом.

В. По окончании установки освещения Подрядчик должен провести заключительную инспекцию вместе с представителем Генподрядчика с тем, чтобы получить его одобрение. В случае необходимости Подрядчик должен предоставить дополнительные осветительные устройства для обеспечения минимального требуемого уровня освещенности в соответствии с требованиями ТУ.

С. Маршрутизация кабельной проводки, требуемой для распределения освещения, не детализируется на чертежах. Подрядчик несет ответственность за определение наилучшего маршрута укладки вторичных кабельных отрезков над землей.

3.3.8 ЭлектродвигателиА. Подрядчик должен соединить все кабели к электродвигателям, включая кабели питания,

термометры сопротивления, тепловые датчики и тепловую защиту против конденсации. Подрядчик должен установить все станции управления, стойки станций управления, прикрепив все заводские таблички. Выводы кабелей должны быть оборудованы, в частности монтажными комплектами для оконцевания их выравнивающими конусами. Так же в наличии должен быть вспомогательный материал и крепежные детали. Подрядчик должен выполнить определенные тесты, подключить питание ко всем электродвигателям, причем эти действия должны координироваться с группой механиков по установке оборудования.

В. Подрядчик должен проводить испытания всех электродвигателей в течение 4-х часов, после чего завершение строительно-монтажной части считается успешным.

3.3.9 Электрический обогревА. Подрядчик должен установить все кабельные системы электрообогрева, датчики,

контрольные и иные компоненты для трубной связки, насосов, емкостей, КИП и их корпусов. Работы включают проведение тестирования, пуск и документальное оформление всех компонентов системы

49

электрообогрева, координируя свои действия с бригадой, выполняющей работы по установке изоляции.

В. Подрядчик должен замерить сопротивление все обогревающих элементов до их установки и занести в журнал результаты измерений. Случаи какого-либо несоответствия должны быть доведены до сведения складских работников, которые могут заменить дефектные компоненты.

С. Подрядчик должен установить кабели электрообогрева вместе с обмоткой, термометрами сопротивления, соединительными коробками питания и крепежными кронштейнами, как это детально изображено на схемах. Системы обогрева могут устанавливаться на трубах только тех линий, строительство которых уже завершено. Подрядчик должен проверить правильность установочных значений обогрева всех клапанов, фланцев и труб, как это определено на изометрических чертежах.

D. Подрядчик должен замерить сопротивление всех обогревающих элементов после их установки на трубах до того, как они будут закрыты изоляцией, а результаты измерений должны быть занесены в журнал.

Е. Подрядчик должен замерить сопротивление всех обогревающих элементов после установки и занести в журнал результаты измерений. По окончании этих работ все результаты измерений должны быть переданы Генподрядчик у.

F. Подрядчик должен установить и закрепить все контрольные устройства электрообогреватели, трансформаторы и распределительные щиты в соответствии с указаниями, приведенными на чертежах, и инструкциями заводских изготовителей.

G. Подрядчик должен установить всю проводку между распределительными щитами системы электрообогрева и контроллерами в соответствии с указаниями, приведенными в чертежах.

H. Подрядчик несет ответственность за установку различных канальных отводов от лотка на точки питания системы электрообогрева и точки установки термометров сопротивления, указанные точки отводов от главного лотка должны обеспечить адекватную опору для всех кабелей. Эти отрезки не показаны детально на чертежах, потому Подрядчик должен определить сам наилучшие методы и маршруты по согласованию с Генподрядчик ом.

I. Подрядчик несет ответственность за нанесение предупреждающей маркировки на систему электрообогрева. Такие предупредительные маркировочные знаки должны поставляться в комплекте с материалами согласно накладной. Предупредительные знаки устанавливаются с интервалом, который указан в ТУ на монтаж системы электрообогрева.

J. Подрядчик несет ответственность за оказание содействия представителю поставщика в вопросах конфигурации контролеров.

3.4. Приемка, установка и испытания оборудования и аппаратуры систем управления, КИПиА, пожарной и газовой безопасности и телекоммуникаций (если применимо)

3.4.1 Общие требованияА. Работы включают приемку, хранение и транспортировку, установку, инспекционную

проверку, калибровку и функциональные испытания всех приспособлений и оборудования систем управления, КИПиА, включая все компоненты КИП ТП, пожарной и газовой сигнализации и системы охранного видеонаблюдения, в соответствии с техническими условиями и строительными чертежами. Однако установка кабелей между шкафами для оборудования систем в операторные технологические установки и кроссовыми шкафами входит в обязанности Подрядчика.

В. Подрядчик несет ответственность за установку полной дренчерной системы пожаротушения и ее испытания, но выполнение этих работ должно быть поручено специализированному Субподрядчику, одобренному Генподрядчик ом.

С. Подрядчик должен провести калибровку, функциональное диагностирование и испытание оборудования в соответствии с ТУ. Это относится ко всем КИП, поставляемых вместе с механическим оборудованием как пакет систем для оборудования.

D. Если контрольное оборудование должно быть установлено в зонах повышенного контроля за состоянием окружающей среды, Подрядчик должен выполнять все действия, предусмотренные полной программой строительства.

Е. Подрядчик должен установить и соединить все КИП и компоненты управления, связанные с механическим оборудованием и пакетами систем оборудования, которые поставляются отдельно от самого оборудования. Подрядчик должен обеспечить и установить любые крепежные элементы и опоры.

3.4.2 Шкафы автоматики, кабели для оборудования и сортировочные шкафыА. Подрядчик должен установить все оборудование автоматики, пульты и/или шкафы в

здании центральной операторной помещении узла связи, помещении для инженерного персонала, контроллерных и помещении для персонала по техническому обслуживанию. В дополнение, Подрядчик должен установить и промаркировать все маршруты и соединяющие системные кабеля.

50

Системы управления включают в себя АСУ ТП и сопутствующее оборудование интегрированной системы управления, которая поставляется третьей стороной.

В. Компоненты, поставляемые в качестве составных частей АСУ ТП: РСУ Аварийный останов.С. Интегрированная система управления, которая поставляется третьей стороной, которая

включает, в частности, следующее: Замерная система емкостей; Система записи последовательности событий; Источники бесперебойного питания (UPS); Замерная система; Система мониторинга машин; Система управления активами; Система пожарной сигнализации; Система обнаружения пожара; Система обнаружения газа; Система управления питанием; Лабораторная информационная система.D. Подрядчик должен установить все оборудование систем управления и шкафы

контроллерных в соответствии с инструкциями завода-изготовителя систем автоматики. Подрядчик должен установить промаркированные маршруты передачи данных и системные соединяющие кабели.

Е. Подрядчик несет ответственность за оказание необходимой помощи представителю поставщика АСУ ТП при проведении испытаний на площадке в соответствии с подсистемой «количество вводов-выводов»

F. Подрядчик не должен подключать питание к какому - либо оборудованию автоматизированной системы управления без предварительного разрешения Генподрядчик а.

G. Подрядчик несет ответственность за контрольные измерения, которые необходимы на время проведения тестов систем блокировки. Такие системы включают пульт оперативного управления и рабочую станцию как часть Объекта и изменения конфигурации и/или программирование должны выполняться персоналом поставщика АСУ ТП, РСУ.

H. Подрядчик несет ответственность за обеспечение квалифицированного персонала для установки АСУ ТП и систем управления, поставляемых третьей стороной. Специалисты, выполняющие указанные работы, должны предоставить сертификаты обучения, подтверждающие успешное окончание курсов обучения, а также документы, подтверждающие предыдущий опыт работы с системами АСУ ТП и автоматизированными системами безопасности. Документы, подтверждающие квалификации специалистов, должны быть представлены Генподрядчик у до начала каких-либо работ.

I. Подрядчик должен обеспечить временные средства принудительного срабатывания клапанов, если система воздуха КИПиА еще полностью не функционирует.

J. Подрядчик должен установить и соединить все устройства оборудования системы управления в здании центральной операторной, узле связи, зданиях подстанций и контроллерных. Электросхемы и заземление описаны в объеме работ по электрической части.

K. Подрядчик должен установить панели управления и другие пульты управления вспомогательным оборудованием для системы охранного видео наблюдения, АСУ ТП, пожарной и газовой сигнализации, а также системы и сети передачи данных, которые поставляются третьими сторонами, на специально отведенных для них местах.

L. Подрядчик должен установить, оконцевать и провести тестирование кабелей, соединяющих оборудование КИПиА с контроллерными и подстанциями в соответствующих системных шкафах. Данные Работы включают в себя, в частности, последовательные и кабельные жесткие соединения между электрическими системами управления, реле моторов, АСУ ТП, РСУ, пожарная и газовая сигнализация, а также системы третьих сторон. Указанные Работы также включают соединения между системой пожарных и газовых детекторов и интерфейсами систем отопления, вентиляции и кондиционирования.

3.4.3 Подстанции / Кабели контроллерных помещенийA. Подрядчик должен обеспечить монтаж, крепление, заделку, и испытание всех системных

кабелей внутри подстанций / контроллерных помещений. Эти работы должны включать в себя прокладку соединительных кабелей между оборудованием АСУ ТП и другим оборудованием систем управления, изготовленным третьими лицами. Кабели, проходящие под полом, должны быть изолированы и проложены в соответствии со схемами подпольного расположения кабелей.

51

B. Подрядчик должен установить оптоволоконные кабели передачи данных АСУ ТП, уже смонтированными и уложенными в бухты, начиная с границ сооружения и заканчивая подключением к оптоволоконным распределительным корпусам, согласно соответствующим чертежам и техническим условиям.

C. Монтаж всех соединительных кабелей должен быть выполнен во взаимодействии с поставщиками оборудования АСУ ТП.

3.4.4 Распределительные коробки приборовA. В ходе проекта будут использоваться обычные распределительные шкафы.B. Подрядчик должен обеспечить установку и проведение испытаний распределительных

шкафов аппаратуры, согласно соответствующим техническим условиям.С. Подрядчик несет ответственность за установку прокладок, кронштейнов и, связанных с

этим, дополнительных металл конструкций, крепежных деталей и арматуры, необходимых для завершения монтажа.

D. Подрядчик несет ответственность за проверку и контроль на всех оговоренных участках на предмет выявления конфликта с существующими металлоконструкциями, трубной обвязкой или иным оборудованием, до проведения монтажных работ; он должен получить разрешение Генподрядчик а до внесения каких-либо изменений, не отраженных в утвержденных для строительства чертежах и технических условиях, в порядке монтажных работ.

3.4.5 Панели местного управленияA. Подрядчик должен обеспечить установку и испытание панелей местного управления, не

встроенных в механическое и системное блочное оборудование. Монтаж должен выполняться согласно соответствующим техническим условиям и инструкциям производителя.

B. Подрядчик несет ответственность за устранение неполадок, кронштейнов и связанных с этим дополнительных металлоконструкций, крепежных деталей и арматуры, необходимых для завершения монтажа.

С. Подрядчик несет ответственность за проектный контроль на всех оговоренных участках, на предмет выявления противоречий с существующими металлоконструкциями, трубной обвязкой или иным оборудованием, до проведения монтажных работ, он должен получить разрешение Подрядчика до внесения каких-либо изменений, не отраженных в утвержденных для строительства чертежах и технических условиях.

3.4.6 Кабельная разводка на площадкеA. Подрядчик должен выполнить на Объекте маршрутизацию согласно проектным чертежам,

смонтировать и укрепить надземные кабельные лотки, эксплуатационное оборудование (включая приборы установленные на механическом и блочных системах оборудования, соответствующим распределительным коробкам).

B. Подрядчик должен обеспечить поставку и монтаж всех компонентов кабельных лотков, включая все крышки, фитинги и экраны, для создания завершенной непрерывной системы монтажа кабеля. Кабельные лотки должны быть проложены в соответствии с одобренными для строительства чертежами и техническими условиями. Подрядчик должен установить на трубопроводных эстакадах все кабельные лотки и другие сопутствующие кабельные каналы и поддоны, ведущие от кабельных лотков к оборудованию, как показано на чертежах.

C. Подрядчик должен протянуть на площадке кабель от всех эксплуатационных приборов к распределительной коробке. Подрядчик должен уплотнить прокладками и выполнить заделку обоих концов кабеля, согласно соответствующим техническим условиям.

D. Там, где требуется подземная прокладка, кабель должен быть выведен на поверхность, с длиной выступа, достаточной для заделки в оборудование. Подрядчик должен предпринять все необходимые меры предосторожности, с целью предохранить кабель от повреждения. Подрядчик несет ответственность за замену любого поврежденного кабеля, с отнесением всех расходов по замещению на свой счет. Замена поврежденного кабеля не должна служить основанием для внесения изменений, подачи заявки на внесение изменений или запроса о возмещении затрат, в адрес Подрядчика.

E. Подрядчик несет ответственность за прокладку на площадке всех наземных кабелей от распределительной коробки к соответствующим контроллерным помещениям или зданиям. Подрядчик должен уплотнить прокладками и заделать оба конца кабеля согласно соответствующим техническим условиям.

F. Подрядчик отвечает за проведение предварительных испытаний петлевым методом (испытание изоляции и проверка на обрыв). Испытания кабеля должны проводиться до и после каждого этапа монтажа, как это определено, среди прочего, следующими техническими условиями:

1. на кабельном барабане;2. после укладки кабеля в траншеи или кабельные лотки;

52

3. после засыпки траншеи;4. до и после заделки кабеля.G. Подрядчик должен промаркировать заделку каждого сердечника кабеля, устанавливая

ярлыки до выполнения заделки. Ярлыки и принтер для ярлыков должны обеспечиваться Подрядчиком. Маркировка должна производиться таким образом, чтобы опознавательный знак был видимым без необходимости отсоединения или перемещения проводки или кабелей.

H. Подрядчик должен установить наконечники, комплекты расходных материалов для оконцевания и обеспечить все необходимые технические средства, позволяющие выполнить все заделки кабеля в соответствии с требованиями оборудования, включая рубильники/выталкиватели панели муфт кабельного ввода, по мере необходимости.

I. Подрядчик отвечает за монтаж разводки оптоволоконного кабеля сети передачи данных АСУ ТП, начиная с границ блоков и сооружений и его подводкой к соответствующим оптоволоконным распределительным корпусам в контроллерных или аппаратных кабелей.

J. Подрядчик отвечает за обеспечение должным образом квалифицированного персонала для выполнения монтажа и концевой заделки оптоволоконных кабелей.

K. Оптоволоконные кабели, за маршрутизацию которых отвечает Подрядчиком, должны прокладываться, устанавливаться, заделываться и испытываться Подрядчиком. В случаях, когда необходима подземная прокладка кабелей, они должны подвергаться испытаниям до укладки в траншеи и, затем сразу после их засыпки. Подрядчик должен выполнить все необходимые виды ремонта или замену оптоволоконного кабеля за свой счет, в случае его повреждений или неправильной установки Подрядчиком. Ремонт, замена или монтаж оптоволоконного кабеля Подрядчиком не должна служить основанием для внесения изменений, подачи заявки на внесение изменений или запроса о возмещении затрат, предъявляемых Подрядчику.

3.4.7. Системы телекоммуникаций1) Системы телекоммуникаций, помимо прочего, включают в себя:- внутреннюю разводку кабеля;- внешнюю разводку кабеля;- подсистему сети открытой передачи данных;- подсистему локальной компьютерной сети;- телефонные АТС и линии экстренной связи;- портативные радио и оборудование базовой станции;- громкоговорящую/ общую системы оповещения;- системы безопасности, включающие в себя:- периметральную охранную подсистему;- подсистему контроля доступа;- подсистему безопасности промышленного телевидения.2) Подрядчик должен провести испытания всей внутренней и внешней кабельной разводки и

оборудования системы телекоммуникаций. Аппаратное обеспечение включает в себя: громкоговорители, (радио) маяки, распределительные коробки, и т.д.

3) Подрядчик должен собрать и установить в соответствии с инструкциями производителя телекоммуникационные шкафы-блоки в помещениях связи. Подрядчик должен установить телекоммуникационное оборудование в шкафы.

4) Подрядчик не должен отключать любые существующие схемы или оборудование, а также вносить изменения в существующее оборудование без предварительного согласования с Генподрядчик ом.

5) Подрядчик должен установить и подсоединить заземление, в соответствии с существующими чертежами и техническими условиями.

3.5. Изоляция и покраска3.5.1 Подрядчик поставляет и устанавливает всю изоляцию и обшивку для трубной обвязки и

оборудования.3.5.2 Подрядчик осуществляет всю необходимую подготовку поверхностей для трубных

обвязок и оборудования. Поставляет все красочные материалы и надлежащим образом наносит грунтовку и отделочный слой краски согласно требованиям технических условий.

3.5.3 Подрядчик осуществляет подготовку поверхностей, нанесение грунтовки и отделочного слоя краски на все сварочные швы и прочие соединения согласно требованиям технических условий.

3.5.4 Подрядчик несет ответственность за нанесение всей маркировки и крепление бирок на оборудование и трубные обвязки согласно требованиям применимых технических условий.

4. ВРЕМЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 4.1. Подрядчик несет единоличную ответственность за определение и предоставление всех

временных сооружений и коммуникаций для производства Работы. Тип сооружений, дата их ввоза и

53

вывоза, размещения на Строительной площадке определяются по предварительному согласованию с Генподрядчик ом.

4.2. Подрядчик несет ответственность за:4.2.1. Содержание временных сооружений и площади для складирования материалов: А Содержание площадей для складирования материалов, хранения и производства Работы и

дорог на таких площадях. В Предоставление, эксплуатацию и содержание хозяйственно-бытовой, промышленной,

ливневой канализации и канализации путей для временных сооружений Подрядчика и самих сооружений в районе строительства, в том числе сбор, перенос, утилизация таковых, является ответственностью Подрядчика.

4.2.2. Складские помещения Адекватные атмосферозащищенные помещения для хранения, используемых инструментов и

оборудования, подверженного порче от погодных условий. 4.2.3. Вода для строительства А. Подрядчик обеспечивает все временные распределительные линии и сооружения для

хранения воды. Подрядчик распределяет, перемещает и использует воду бережно и организовано. В пределах строительной площадки на Объекте, включенных в объем работ Подрядчика, утечки и отходы должны быть сведены к минимуму, и должны быть предприняты меры по предотвращению скопления и распространения грязи, образовавшейся в результате утечек, разливов и погрузочно-разгрузочных работ с участием грузовых машин.

В. Подрядчик также несет ответственность за безопасную и надлежащую утилизацию воды путем направления ее либо в местную канализацию или в отсутствие таковой или в случае загрязнения воды – в находящиеся за пределами площадки и указанные, и согласованные Генподрядчик ом места утилизации.

4.2.4. Утилизация воды и водоотводПодрядчик осуществляет необходимый водоотвод и утилизацию грунтовых вод. Во

избежание скопления воды на поверхности Строительной площадки и создания помех работам других Подрядчиков и организаций на ней или на сопредельных ей территориях или должны быть предусмотрены дренажи ливневых поверхностных стоков или отходов строительства.

4.2.5. Временные зданияПодрядчик осуществляет содержание и уборку всех временных зданий, в том числе бытовок,

согласно всем требованиям Договора, в частности Дополнениями, относящимся к Правилам техники безопасности и Правилам поведения на Строительной площадке.

4.2.6. Горюче-смазочные материалы А. Масла, консистентные смазки и прочие аналогичные материалы должны складироваться в

несгораемых контейнерах или зданиях, или на огороженной территории вдали от иных горючих материалов по согласованию с Генподрядчик ом.

В. В местах хранения горючих материалов Подрядчиком должны быть установлены в хороших видных местах знаки «Не курить». Кроме того, Подрядчик должен предусмотреть и содержать в таких местах надлежащие огнетушители.

С. Подрядчик предоставляет все топливо необходимое для отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха во временных сооружениях, кроме случаев, когда таковые снабжаются электроэнергией.

D. Все горючие материалы будут храниться в сооружении для складирования горючих материалов/химических веществ предоставленных Подрядчиком. Такое сооружение для хранения должно быть обустроено согласно требованиями стандартов (ГОСТ, СНиП и т.п.), иметь соответствующий цвет и надписи.

4.2.7. Временные дороги и парковка А. Подрядчик несет ответственность за предоставление и содержание любых временных

внутриобъектовых дорог и парковки, которые Подрядчик сочтет необходимыми (и до сих пор несуществующие и непредставленные) для доступа и парковки в местах нахождения временных сооружений, районах строительства. Дороги и парковки, предоставляемые Подрядчиком, должны сооружаться таким образом, чтобы они могли обеспечивать безопасное движение тяжелых и легких транспортных средств и оборудования. Временные дороги Подрядчик должны сооружаться так, чтобы не нести ущерба всем постоянным дорогам, сооружениям и подземным коммуникациям.

В. Подрядчик обязан осуществлять регулярный технический уход за своими временными дорогами и парковками, и поливать все свои дороги водой для снижения образованной пыли.

С. По завершении Работ Подрядчик удалит свои временные дороги и парковки, и восстановит занятые ими площади.

4.2.8. Погрузочно-разгрузочные и такелажные работы с материалами

54

Подрядчик предоставляет и эксплуатирует все краны и прочее оборудование необходимое для проведения погрузочно-разгрузочных работ, транспортировки, разгрузки и получения Подрядчиком материалов, инструментов и оборудования.

4.2.9. Поставка монтаж, облуживание и демонтаж лесов и прочих средств доступа к Работе4.2.10. Защита Работы от погодных условий и любые способы продолжения Работы во время

неблагоприятных погодных условий.4.2.11. Мелкий инструмент4.2.12. Все стандартные раздвижные или расходные строительные средства и

вспомогательные приспособления.4.2.13. Временное освещение. Предоставление и эксплуатация такового, позволяющее

безопасное выполнение Работ независимо от условий естественной освещенности.4.2.14. Средства индивидуальной защиты персонала4.2.15. Разрешение на временные сооружения. Подрядчик несет единоличную

ответственность за получение всех разрешений, лицензий и согласований государственных органов, расположенных в пределах и за пределами границ проекта. Предоставление, эксплуатация, содержание и утилизация этих сооружений согласно законодательству и нормативам Российской Федерации является единоличной ответственностью Подрядчика.

4.2.16. Генподрядчик предоставляет все проектные знаки для регулирования дорожного движения и указатели, а также обозначения проектных районов.

4.2.17. Транспортные средства на Строительной площадке и за ее пределами. На Строительную площадку будут допускаться только согласованные Генподрядчик ом транспортные средства Подрядчика.

4.2.18. Средства оказания первой помощи.4.2.19. Подрядчик обязуется предоставить все строительное оборудование, необходимое для

выполнения Работ. Подрядчик обязуется предоставить план по оборудованию с указанием вида, типа, количества и размеров строительного оборудования. Подрядчик обязуется предоставить все строительное оборудование, запланированное по Договору и утверждённое Генподрядчик ом. Генподрядчик имеет право потребовать от Подрядчика предоставление дополнительного строительного оборудования для выполнения Работ, если Генподрядчик считает это необходимым. Подрядчик признает, что у Генподрядчика есть право потребовать от Подрядчика удаление и/или замену небезопасного или неэффективного строительного оборудования используемого Подрядчиком. Если Подрядчик по какой-либо причине не предоставляет надлежащее, запланированное, безопасное и эффективное строительное оборудование, утвержденное и/или затребованное Генподрядчик ом, Генподрядчик имеет право по своему исключительному усмотрению предоставить Подрядчику такое оборудование. Все расходы и издержки относятся на счет Подрядчика.

5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОТЧЕТНОСТИ И КООРДИНАЦИОННЫЕ СОВЕЩАНИЯПодрядчик обязан оперативно предоставлять графики и отчеты, указанные в Приложении

№ 7, а также иные отчеты, которые Генподрядчик может запросить согласно Договору.5.1. Еженедельные совещания о ходе работ 5.1.1. На еженедельных совещаниях о ходе работ Подрядчик предоставляет письменный

отчет с указанием фактически затраченных человеко-часов по сравнению с их плановым количеством, планируемое выполнение работ по сравнению с фактическим, указывая подробности завершенной Работы по отношению к согласованному графику выполнения, а также с Детальным понедельным графиком реализации проекта, в котором указываются подробности будущего выполнения Работ.

5.1.2. Лицо, назначенное Подрядчиком для участия в совещаниях, должно быть наделено всеми полномочиями для принятия решений, принимать решения от имени Подрядчика обязательства, согласованные на совещании.

6. Требования к предоставлению данных (если применимо) 6.1. Подрядчик в качества составной части Объема Работ предоставляет Генподрядчик у

следующую документацию:6.1.1. Все выполненные Подрядчиком Работы должны быть отражены на рабочих чертежах.6.1.2. 2 (Две) копии пакетов по контролю качества и передаче работ.6.1.3. 2 (Две) копии отчетов и сертификатов испытаний предоставляются в течение 24 часов с

момента их проведения для изучения. 6.1.4. 2 (Две) копии гранулометрического анализа всех земельных материалов для изучения

Генподрядчик ом до доставки материала на Строительную площадку.6.1.5. 2 (Две) копии состава бетонной смеси и отчетов об анализах.6.1.6. 2 (Две) копии сертификатов завода-изготовителя на всю арматуру

55

6.1.7. 2 (Две) копии всех отчетов о снятии напряжения.6.1.8. Порядок выполнения сварочных работ и испытаний неразрушаемыми методами на

рассмотрение Генподрядчик у за 12 (Двенадцать) дней до начала выполнения сварочных работ. 6.1.9. Программа контроля качества предоставляется на рассмотрение Генподрядчик у до

начала Работ.6.1.10. Вся необходимая документация по контролю качества после завершения Работ.6.1.11. По завершению Работ полный отчет обо всех испытаниях.6.1.12. Порядок выполнения подъемно-такелажных работ, рассмотрение до начала

выполнения работ по подъему или спуску оборудования, в том числе отчеты об инспектировании подъемного оборудования.

6.2. Выполнение Подрядчиком своих обязательств по данному Договору не будет считаться завершенным до тех пор, пока Генподрядчик не получит всех оставленных по необходимой форме технических исполнительных чертежей и прочих документов, предоставляемых Генподрядчик у в качестве основного объема работ Подрядчика. Неисполнение Подрядчиком вышеизложенных обязательств по предоставлению данных дает Генподрядчик у право удержать любой текущий или окончательный платеж до получения Генподрядчик ом всех вышеизложенных данных.

6.3. Подрядчик предоставляет на рассмотрение Генподрядчика все проектные данные, образцы и заводские чертежи (далее именуемые «данные).

6.4. Подрядчик предоставляет Генподрядчик у воспроизводимые или электронные чертежи, измененные Подрядчиком для отражения «исполнительных» данных. Внесенные Подрядчиком изменения должные указывать подробности мест, в которых выполненная Подрядчиком Работа отличается от подробностей, указанных на чертежах (предоставленных Генподрядчик ом или Подрядчиком и согласованных Генподрядчик ом). Предоставление Генподрядчик ом таких «исполнительных» чертежей должно осуществляться на постоянной основе по мере выполнения Работ, но в любом случае до даты Уведомления о приемке. Для целей включения «исполнительной» информации Генподрядчик предоставит Подрядчику электронный вариант предоставления Генподрядчик ом чертежей.

6.5. Генподрядчик оставляет за собой право пересмотреть заверенные отчеты об испытаниях материалов и документы по сертификации строительных материалов в любое время выполнения работ по месту. Подрядчик будет иметь такие документы готовыми к немедленному рассмотрению и предоставит Генподрядчик у все документы по завершению Работ.

6.6. Подрядчик будет иметь на Строительной площадке новейшие варианты всех предоставленных Генподрядчик ом чертежей, ТУ и прочей документации и вспомогательных данных в комплексе с новейшими изменениями в них. Кроме того, Подрядчик обязан вести постоянный учет всех полевых изменений с соответствующей документацией по согласованию и по завершению Работы должен внести все изменения, указанные на «исполнительных» чертежах и прочие проектные данные и предоставить требуемое количество их копий Генподрядчик у.

6.7. На всех данных, предоставляемых согласно данному Приложению, Подрядчик должен указать номер Договора и идентификационные номера позиций.

6.8. В тех случаях, когда необходимы образцы, они будут предоставляться Подрядчиком за свой счет. Такое предоставление должно осуществляться не позднее 30 (Тридцати) календарных дней до момента необходимости включения представленных таким образцами материалов в любую Работу. Образцы должны подвергаться рассмотрению, а материалы, предоставляемые такими образцами, не должны производиться, поставляться на Строительную площадку или включаться в состав любой Работы без такого рассмотрения.

6.9. Каждый образец должен снабжаться этикеткой с указанием наименования Подрядчика, наименования проекта и применимых наименования марки, наименования позиции, наименования его изготовителя, наименования модели, наименования поставщика и ссылки на соответствующий чертеж, раздел технических условий и номера пункта.

6.10. Образцы, прошедшие рассмотрение, могут по усмотрению Генподрядчика быть возвращены Подрядчику для включения в Работу.

Подписи Сторон:

Генподрядчик: ООО «МИП-Строй №1»Генеральный директор____________________ /А.А. Григорян/ МП

Подрядчик:ООО «____________»Генеральный директор_________________ /_______________. /МП

56

Приложение №4к Договору №_________ от «__» _________ 2019 г.

Программа по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды

Справочные материалы, указанные в настоящем Приложении и Дополнениях к настоящему Приложению содержат перечень процедур, методов и форм, используемых Генподрядчиком, по технике безопасности. Данные документы, доступ к которым Подрядчик имел еще до заключения настоящего Договора как в электронном, так и в печатном формате, предоставляются Подрядчику по первому требованию.

ВВЕДЕНИЕ:Ниже прилагаются Программа, методы и регламент Генподрядчика по охране труда,

технике безопасности и охране окружающей среды (ОТБОС), доступ к которым Подрядчик имеет во время выполнения проекта. Если Подрядчик решает соответствовать Программе, методам и регламенту Подрядчик по ОТБОС, соответствующее согласие приводится ниже:

«Подрядчик обязуется выполнять работы в полном соответствии с Программой, методами и регламентом Компании по ОТБОС, определенными и указанными ниже».

_________________________ ________________________(ФИО печатными буквами) (Должность)

______________________________________(Подпись) (Дата)Если Подрядчик решает не использовать Программу, методы и регламент

Генподрядчика по ОТБОС, определенные и указанные ниже, то:

«Подрядчик обязуется выполнять работы в полном соответствии с документацией по ОТБОС, разработанной Подрядчиком и переданной Генподрядчик у на рассмотрение и утверждение, в соответствии со ст. 3.0 настоящего Приложения. Подрядчик гарантирует, что разработанная им специально для проекта документация по ОТБОС соответствует применяемым нормативным требованиям, а также исполнительным требованиям применяемых Генподрядчик ом Программы, методов и регламента, определенных и указанных ниже».

_____________________________________________________________(ФИО печатными буквами) (Должность)

_______________________________ _______________________________ (Подпись) (Дата)

57

ОГЛАВЛЕНИЕ1.0 ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА………………………………2.0 ПРОГРАММА. МЕТОДЫ И РЕГЛАМЕНТ ПО ОТБОС…………………………3.0 ОЦЕНКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО РИСКА (ОПР)……………………………...4.0 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАДАЧ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ (РЗТБ)……….5.0 ИНСТРУКТАЖ И ОБУЧЕНИЕ……………………………………………………...6.0 ПРОВЕРКА ПО ОТБОС………………………………………….7.0 ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ И ЗАЩИТА ОТ ПОЖАРОВ………………………………8.0 ПРОВЕРКИ ПО ОТБОС, ПРОВОДИМЫЕ СТОРОННИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ9.0 ПЛАН ГОТОВНОСТИ К ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УЧЕБНЫЕ ТРЕВОГИ…………………10.0ПРАВИЛА И ПРЕДПИСАНИЯ ПО ОТБОС И ОБЕСПЕЧЕНИЮ…………….

11.0 ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ И ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ О ТРАВМАТИЗМЕ……………………………………………………………….......................

12.0КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ОТБОС……………………………………..

Содержащиеся в данном документе правила и предписания по Охране труда, технике безопасности и окружающей среды (ОТБОС) не являются всеохватывающими. Все применимые правовые нормы и требования, не упомянутые в настоящих правилах и предписаниях, имеют силу.

Соблюдение обязанностей по ОТБОС играет существенную роль в том, как Генподрядчик осуществляет свою деятельность. Руководство Генподрядчика на всех уровнях уделяет пристальное внимание вопросам защиты окружающей среды и предотвращения нанесения вреда работникам, Генподрядчик у, окружающему населению и всем тем, на кого могут повлиять наши действия.

Настоящее Приложение по ОТБОС было составлено в целях оказания помощи каждому работодателю/ Подрядчику, занятому на Строительной площадке, в выполнении этических, договорных и юридических обязательств, имеющих отношение к ОТБОС, для обеспечения безопасной и эффективной работы. Для получения дополнительных разъяснений и помощи по вопросам ОТБОС работодателям следует обращаться в свою службу по ОТБОС, страховую компанию или к иным организациям и учреждениям, выполняющим подобные функции.

Подрядчик обязуется предпринять любые необходимые действия по созданию и обеспечению безопасных условий на Строительной площадке.

Генподрядчик имеет право приостановить Работы в случае обнаружения нарушений в сфере ОТБОС, которые создают угрозу для безопасности работников, оборудования и результатам выполненных Работ. Расходы, связанные с приостановкой работ и последующим простоем, относятся на счет Подрядчика. Невыполнение или отказ Подрядчика устранить имевшее место нарушение, может привести к расторжению Договора и (или) к увольнению работников, ответственных за такое невыполнение или отказ.

Настоящий документ не охватывает всех вопросов, касающихся возможных производственных рисков, регламентируемых методов безопасной работы, или обеспечения безопасных условий работы, и подлежащих исполнению во время осуществления данного проекта.

1.0 ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА1.1 Представитель Подрядчика по ОТБОС1.1.1 Подрядчик обязуется предоставить своим работникам копии настоящего руководства, а

также копии любых других нормативных требований, связанных с охраной здоровья, окружающей среды, Объекта и техникой безопасности, а также удостовериться в том, что работники ознакомлены с содержанием руководства и любых других требований до начала работ. Подрядчик обязан хранить документацию, подтверждающую выполнение данного обязательства.

1.1.2. При заключении Договора, Подрядчик предоставляет Генподрядчику схему организационной структуры по ОТБОС. В соответствии с правилами по охране труда в строительстве утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 1.06.2015 года № 336н и пунктом 5.2. СНиП 12-03-2001 в организации должны быть назначены лица, которые ответственны за обеспечение охраны труда в пределах порученных им участков работ, в том числе:

58

«- в целом по организации (руководитель, заместитель руководителя, главный инженер);- в структурных подразделениях (руководитель подразделения, заместитель руководителя);- на производственных территориях (начальник цеха, участка, ответственный

производитель работ по строительному объекту);- при эксплуатации машин и оборудования (руководитель службы главного механика,

энергетика и тому подобное);- при выполнении конкретных работ и на рабочих местах (менеджер, мастер)».1.1.3. Работники организаций исполняют обязанности по охране труда, которые определяются

с учетом специальности, квалификации и (или) занимаемой должности в объеме должностных инструкций, разработанных с учетом рекомендаций Минтруда Российской Федерации или инструкций по охране труда. Отраслевые типовые инструкции по охране труда для работников строительных профессий утверждены Постановлением Госстроя Российской Федерации от 8 января 2003 года №2 «О своде правил «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда».

Частые и регулярные инспекции Строительной площадки проводятся на месте компетентным представителем по ОТБОС, назначенным Подрядчиком. Опасные действия и (или) условия, замеченные во время инспекций, должны быть немедленно устранены.

1.1.4 Подрядчик назначает не менее одного постоянного (штатного) Представителя по ОТБОС, обладающего необходимой квалификацией. Когда число работников Подрядчика на площадке составляет менее 30 (тридцати) человек, у Представителя по ОТБОС могут быть другие обязанности. Для организации контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты, в организациях с численностью работающих более 50 человек работодателем согласно статье 217 ТК РФ создается служба охраны труда или вводится должность специалиста по охране труда, имеющего соответствующую подготовку или опыт работы в этой области. Если же число работников Подрядчика на площадке составляет 30 (тридцать) человек и более, то у Представителя по ОТБОС не должно быть никаких других обязанностей, и он должен уделять все свое время обеспечению ОТБОС на данной площадке. Представитель (представители) по ОТБОС должен обладать необходимой квалификацией для выполнения обязанностей, предусмотренных для данной должности, и должен лично, либо назначая компетентного заместителя, всегда находиться на Строительной площадке при выполнении Подрядчиком работ. Кроме того, если количество работников Подрядчика на площадке равняется или превышает 100 (сто) человек, за площадкой закрепляется постоянный штатный Ответственный по ОТБОС. Дополнительные штатные представители по ОТБОС закрепляются за Проектом при каждом увеличении численности работников на 75 (семьдесят пять) человек. Дополнительные квалифицированные Представители по ОТБОС могут потребоваться в связи с конкретными видами риска и требованиями Генподрядчик а. Структура службы охраны труда в организации и численность работников службы охраны труда определяются Подрядчиком с учетом рекомендаций федерального органа исполнительной власти, принятых Постановлением Минтруда Российской Федерации от 8 февраля 2000 №14 «Об утверждении рекомендаций по организации работы службы охраны труда в организации».

Деятельность комитета (комиссии) по охране труда регламентирована Приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 29 мая 2006 года №413 «Об утверждении типового положения о комитете (комиссии) по охране труда» (далее – Приказ №413). Однако ТК РФ не ставит обязательным условием для создания комитета (комиссии) наличие в организации определенного количества работников. Комитет (комиссия) по охране труда могут быть созданы в любой организации.

1.1.5 Представитель по ОТБОС, который в силу своей подготовки и опыта способен выявлять существующие или потенциальные риски при выполнении работ, а также антисанитарные, вредные или угрожающие безопасности и здоровью работника условия, обладает полномочиями предпринимать незамедлительные действия для обеспечения безопасных условий работы.

1.1.6 Представитель Подрядчика по ОТБОС отвечает за введение в действие Программы, методов и регламента по ОТБОС, обеспечение выполнения требований по ОТБОС, проведение проверок текущих Работ на выполнение требований по ОТБОС, проведение еженедельных совещаний по ОТБОС с рабочими и представление Генподрядчик у еженедельных отчетов по ОТБОС.

1.1.7 Представитель по ОТБОС также отвечает за постоянное наблюдение за производственной деятельностью Подрядчика в целях профилактики и предупреждения случаев травматизма или аварий и обеспечение эксплуатации, проверок и технического обслуживания производственного оборудования, инструментов и объектов в соответствии с требованиями применимых норм и правил по ОТБОС.

59

1.2 Общие обязательства Подрядчика1.2.1 Подрядчик предоставляет Генподрядчик у копии всех отчетов, представленных в

государственные органы или страховые компании и относящихся к любым авариям или травмам, возникшим при выполнении Подрядчиком Работ на Строительной площадке.

В соответствии с правилами по охране труда в строительстве утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 1.06.2015 года № 336н и пунктом 5.8. СНиП 12-03-2001 в организации должно быть организовано проведение проверок, контроля и оценки состояния охраны и условий безопасности труда, которые включают следующие уровни и формы проведения контроля:

«постоянный контроль работниками исправности оборудования, приспособлений, инструмента, проверка наличия и целостности ограждений, защитного заземления и других средств защиты до начала работ и в процессе работы на рабочих местах согласно инструкциям по охране труда;

периодический оперативный контроль, проводимый руководителями работ и подразделений предприятия согласно их должностным обязанностям;

выборочный контроль состояния условий и охраны труда в подразделениях предприятия, проводимый службой охраны труда согласно утвержденным планам».

В случае обнаружения нарушений норм и правил охраны труда работники должны принять меры к их устранению собственными силами, а при невозможности это сделать – остановить работы и информировать должностное лицо.

В ситуации, когда возникает угроза безопасности здоровья работников, ответственные лица должны принять меры по прекращению работы и по устранению опасности, а при необходимости - обеспечить эвакуацию людей в безопасное место.

В организации необходимо в установленном порядке разрабатывать, соответственно оформлять, тиражировать и хранить такие виды производственно-отраслевых нормативных документов по охране и безопасности труда как:

стандарты организаций по безопасности труда, которые разрабатываются на основе рекомендаций Госстроя Российской Федерации;

инструкции по охране труда для работников строительных организаций, которые разрабатываются Подрядчиком на основе типовых отраслевых инструкций по охране труда, с учетом рекомендаций Минтруда Российской Федерации.

1.2.2. Подрядчик отвечает за предоставление и использование соответствующих средств индивидуальной защиты при выполнении всех работ, где существует опасность вредных воздействий.

1.2.3. Подрядчик несет ответственность за разработку программы противопожарной безопасности в соответствии со стандартами РФ (государственными стандартами). Подрядчик также должен соблюдать все правила и положения противопожарной безопасности и ТБ, установленные для данного проекта.

1.2.4. Если для Строительной площадки устанавливаются какие-либо специальные требования по ОТБОС, выходящие за рамки минимальных установленных требований, то они включаются в программу по ОТБОС.

1.2.5. Подрядчик принимает участие в совещании с Генподрядчик ом до начала строительных работ на Строительной площадке с целью уточнения условий проекта и требований по ОТБОС. Проводится выезд на Строительную площадку с целью подтверждения осведомленности Подрядчика о возможных угрозах безопасности.

1.2.6. Для обеспечения безопасной работы Подрядчик определяет безопасные методы производства работ и предоставляет соответствующее оборудование, устройства и материалы.

1.2.7 Подрядчик предоставляет соответствующим образом подготовленных и квалифицированных работников, способных выполнять работы и использовать применимое оборудование техники безопасности.

1.2.8 Представитель Подрядчика по ОТБОС отвечает за переработку видов деятельности и требований, применимых исключительно для данной Строительной площадки или Договора, в конкретные планы, методы и регламент, направленные на выполнение требований по охране окружающей среды. В данных документах должны определяться конкретные шаги по каждой области охраны окружающей среды и лица, ответственные за их реализацию. Шаги должны быть основаны на нормативных требованиях, специально разработанных для проекта, объема работ и технических требований. Необходимо разработать и внедрить требуемую документацию по ОТБОС до начала таких действий.

1.3 Правила и предписания по выполнению работ

60

Подрядчик обязуется соблюдать правила и предписания по выполнению работ, описанные в настоящем Приложении под названием «Правила и предписания по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды в рамках проекта», Дополнении А под названием «Требования по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды Подрядчика», Дополнении В под названием «Выполнение Подрядчиком программы по предотвращению злоупотребления алкоголем и наркотическими веществами», Дополнении С под названием «Обзор требований к такелажным работам и административные процедуры» и Дополнении D под названием «Краны и подъемное оборудование». Содержание Дополнения А может носить общий характер и подлежит пересмотру с тем, чтобы отразить конкретные требования Проекта.

Подрядчик обязан выполнять мероприятия по ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКОВ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ

В соответствии с правилами по охране труда в строительстве утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 1.06.2015 года № 336н и с пунктом 6.6.1. СНиП 12-03-2001 предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны, а также уровни шума и вибрации на рабочих местах не должны превышать определенных соответствующими государственными стандартами.

Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны установлены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 апреля 2003 года №76 «О введении в действие ГН 2.2.5.1313-03».

Предельно допустимые уровни шума на рабочих местах установлены Санитарными нормами «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы. СН 2.2.4/2.1.8.562-96», утвержденными Постановлением Госкомсанэпиднадзора Российской Федерации от 31 октября 1996 года №36.

Предельно допустимые уровни вибрации на рабочих местах установлены Санитарными нормами «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий. Санитарные нормы. СН 2.2.4/2.1.8.566-96», утвержденными Постановлением Госкомсанэпиднадзора Российской Федерации от 31 октября 1996 года №40.

При производстве строительно-монтажных работ на территории организации либо в производственных цехах помимо контроля за вредными производственными факторами, которые обусловлены строительным производством, следует организовать контроль за соблюдением санитарно - гигиенических норм в установленном порядке.

Полимерные материалы и изделия должны использоваться согласно перечню, который утвержден в установленном порядке. При применении таких материалов и изделий следует руководствоваться также паспортами на них, знаками и надписями на таре, где они находились.

Импортные полимерные материалы и изделия можно использовать только при наличии на них санитарно - эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам и инструкции по их применению, которые утверждены в установленном порядке.

В соответствии с правилами по охране труда в строительстве утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 1.06.2015 года № 336н и пунктом 6.6.10. СНиП 12-03-2001 лакокрасочные, изоляционные, отделочные и другие материалы, которые выделяют взрывоопасные либо вредные вещества, разрешается хранить на рабочих местах в количествах, не превышающих сменной потребности.

Материалы, которые содержат вредные либо взрывоопасные растворители, следует хранить в герметически закрытой таре.

Машины и агрегаты, которые создают шум при работе, необходимо эксплуатировать таким образом, чтобы уровни звукового давления и уровни звука на постоянных рабочих местах в помещениях и на территории организации не превышали допустимых величин, приведенных в государственных стандартах.

В соответствии с правилами по охране труда в строительстве утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 1.06.2015 года № 336н и пункту 6.6.13. СНиП 12-03-2001 при использовании машин, производственных зданий и сооружений, а также при организации рабочих мест для устранения вредного воздействия на работающих повышенного уровня шума Подрядчиком должны использоваться:

«технические средства (уменьшение шума машин в источнике его образования; применение технологических процессов, при которых уровни звукового давления на рабочих местах не превышают допустимые, и так далее);

строительно-акустические мероприятия в соответствии со строительными нормами и правилами;

дистанционное управление шумными машинами; средства индивидуальной защиты;

61

организационные мероприятия (выбор рационального режима труда и отдыха, сокращение времени нахождения в шумных условиях, лечебно - профилактические и другие мероприятия)».

Зоны с уровнем звука, превышающим 85 дБ необходимо обозначить знаками безопасности, а работа в таких условиях допускается только с использования средств индивидуальной защиты.

Запрещено даже краткосрочное присутствие в зонах с октавными уровнями звукового давления, превышающего 130 дБ в любой октавной полосе.

В соответствии с правилами по охране труда в строительстве утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 1.06.2015 года № 336н и пунктом 6.6.16. СНиП 12-03-2001 производственное оборудование, которое генерирует вибрацию, должно соответствовать требованиям государственных стандартов.

1.4 Вредные вещества1.4.1 Подрядчик отвечает за уведомление Генподрядчик а (и обоснование нахождения) о

любых вредных химреагентах или веществах, доставленных на Строительную площадку. Подрядчик предоставляет Генподрядчик у копии Программы Подрядчика по обмену информацией о вредных веществах и Паспортов безопасности материалов для химреагентов или веществ, которые планируется использовать на Строительной площадке. Подрядчик несет ответственность за обновление данной информации. Подрядчик обязан хранить экземпляр Программы Подрядчика по обмену информацией о вредных веществах и обеспечивать доступ к Паспортам безопасности материалов в качестве справочных материалов для обучения сотрудников. Вся документация хранится в доступном для Генподрядчика месте.

1.4.2 Подрядчик несет ответственность за хранение, использование и утилизацию вредных химреагентов или веществ, а также за утилизацию отходов в соответствии с законодательством.

1.4.3 Работники Подрядчика должны быть защищены от вдыхания вредных веществ в количествах, превышающих государственные или международные «допустимые пределы/предельно допустимый уровень воздействия».

Подрядчик обязан проводить ОБУЧЕНИЕ БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ И ПРИЕМАМ ТРУДАработников организации.

Согласно статье 212 ТК РФ одной из обязанностей Подрядчика является обучение работников безопасным методам и приемам труда.

Работодатели должны перед допуском работников к выполнению работы, а в дальнейшем периодически в установленные сроки и в установленном порядке проводить обучение и проверку знаний правил охраны и безопасности труда, учитывая их должностные инструкции либо инструкции по охране труда, в соответствии с Постановлением №1/29.

Данный нормативный акт разработан для обеспечения профилактических мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, а также устанавливает общие положения обязательного обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда всех работников.

Обучению по охране труда и проверке знаний требований охраны труда в соответствии с пунктом 1.5. Постановления №1/29 подлежат все работники организации, в том числе ее руководитель, а также все организации вне зависимости от форм собственности.

Постановлением №1/29 определены следующие виды инструктажа работников:- вводный;- первичный инструктаж на рабочем месте;- повторный;- внеплановый;- целевой. Инструктаж на рабочем месте должен проводиться Подрядчиком по программам, которые

разработаны и утверждены в установленном порядке в соответствии с требованиями законодательных и других нормативных правовых актов по охране труда, локальных нормативных актов организации, инструкций по охране труда, технической и эксплуатационной документации. Такой инструктаж проводится индивидуально с каждым работником, которому должны быть продемонстрированы безопасные приемы труда.

В соответствии с пунктом 2.2.1. Постановления №1/29 обучение по охране труда проводится при подготовке, переподготовке работников рабочих профессий, а также при обучении их другим рабочим профессиям.

Работники рабочих профессий, поступившие впервые на указанные работы или имеющие перерыв в работе по профессии (виду работ) более года, проходят обучение и проверку знаний требований охраны труда в течение первого месяца после назначения на эти работы.

В соответствии с пунктом 2.2.3. Постановления №1/29 форма, порядок, периодичность и продолжительность обучения по охране труда и проверки знаний и требований охраны труда этой

62

категории работников устанавливаются Подрядчиком в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими безопасность конкретных видов работ.

Работодатель (уполномоченное им лицо) организует проведение периодического обучения работников рабочих профессий оказанию первой помощи пострадавшим. Такое обучение проводится не реже одного раза в год. Вновь принимаемые на работу проходят это обучение в сроки, установленные работодателем (уполномоченным им лицом), но не позднее одного месяца после приема на работу.

Работодатель согласно статье 221 ТК РФ обязан на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнением, бесплатно обеспечить выдачу сертифицированных средств индивидуальной защиты согласно действующим Типовым отраслевым нормам, принятым Постановлением Минтруда Российской Федерации от 18 декабря 1998 года №51 «Об утверждении правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты».

Подрядчик обязан контролировать, чтобы все лица, которые находятся на строительной площадке, носили защитные каски. Работники без защитных касок и иных необходимых средств индивидуальной защиты не могут быть допущены к выполнению работ.

Если несчастный случай все-таки произошел в организации, то Подрядчик, в соответствии со статьей 229 ТК РФ обязан организовать проведение расследования несчастных случаев на производстве в соответствии с Постановлением Минтруда Российской Федерации от 24 октября 2002 года №73 «Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях», рассматривающем особенности расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях.

По результатам проведенного расследования работодателем должны быть разработаны и проведены профилактические мероприятия по предупреждению производственного травматизма и профзаболеваний.

Подрядчик обязан проводить МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РАБОТНИКОВ

В целях предупреждения возникновения заболеваний, которые связаны с условиями труда, работники, занятые в строительном производстве, обязаны проходить обязательные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры (освидетельствования).

Согласно пункту 13.2. Санитарных правил по строительству № 141 обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры (освидетельствования) работников, занятых в строительном производстве, проводятся в порядке, установленном Приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 16 августа 2004 года №83 «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения этих осмотров (обследований)» (далее – Приказ Минздрава №83).

Организация Подрядчиком САНИТАРНО-БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ Согласно пункту 12.1. Санитарных правил по строительству №141 устройство и

оборудование санитарно-бытовых зданий и помещений, которые предусмотрены в проектах организации строительства и производства работ, вновь строящихся и реконструируемых объектов, должно быть завершено до начала строительных работ.

В состав санитарно-бытовых помещений должны входить: гардеробные, душевые, умывальни, санузлы, курительные, устройств питьевого водоснабжения, помещения для обогрева либо охлаждения, обработки, хранения, а также для выдачи спецодежды. Согласно ведомственным нормативным документам возможно предусмотреть в дополнение к вышеназванным и иные санитарно-бытовые помещения, и оборудование.

Состав санитарно-бытовых помещений определяется, учитывая группы производственного процесса и их санитарной характеристики.

Согласно пункту 12.4. Санитарных правил по строительству №141 расположение, устройство и оборудование санитарно-бытовых помещений должно быть соотнесено с:

- числом работающих на стройплощадке, применительно к графику движения рабочей силы;- отдаленностью их от рабочих мест;- числом смен, временем перерывов как обеденных, так и между сменами;- условиями пользования отдельными видами санитарно-бытовых устройств. Санитарно-бытовые помещения необходимо располагать на расстоянии не менее 50 метров

от разгрузочных устройств, бункеров, бетонно-растворных узлов, сортировочных устройств и других

63

объектов, выделяющих пыль, вредные пары и газы, при этом бытовые помещения целесообразно размещать с наветренной стороны по отношению к последним.

Подрядчик обязан обеспечить, согласно пункту 12.17. Санитарных правил по строительству №141:

- питьевые установки (сатураторные установки, фонтанчики и другие) должны располагаться не далее 75 метров от рабочих мест. Нужно иметь эти установки в гардеробных, помещениях для личной гигиены женщин, пунктах питания, здравпунктах, в местах отдыха работников и укрытиях от солнечной радиации и атмосферных осадков.

- работники, которые работают на высоте, а также машинисты землеройных и дорожных машин, крановщики и другие, не имеющие возможности по условиям производства покинуть рабочее место, обеспечиваются питьевой водой непосредственно на рабочих местах.

В соответствии с Законом №52-ФЗ за качеством питьевой воды должен осуществляться государственный санитарно-эпидемиологический надзор и производственный контроль.

1.5 Разрешительные документы и программы1.5.1 Подрядчик получает разрешения и осуществляет программы, необходимые для

соблюдения нормативных требований, установленных на местном, республиканском и федеральном уровнях.

1.5.2 Копии всех таких разрешений предоставляются Генподрядчик у до начала Работ на Строительной площадке. Если для выполнения Работ Подрядчику не нужно получать разрешения от надзорных органов, то до начала Работ на Строительной площадке подобные разрешения не требуются.

2.0 ПРОГРАММА, МЕТОДЫ И РЕГЛАМЕНТ ОТБОСПодрядчик обязуется1) Принять программу, методы, регламент и формы Генподрядчика по ОТБОС.ИЛИ2) Разработать собственную, применимую к Проекту документацию по ОТБОС с

последующей ее передачей на рассмотрение и утверждение Генподрядчик ом до начала выполнения работ на Строительной площадке.

Применимая к Проекту документация по ОТБОС Подрядчика должна разрабатываться и вестись в течение всего срока выполнения работ. Настоящая документация должна быть, по крайней мере, такой же требовательной, как и Программа, методы и регламент Генподрядчика по ОТБОС. Применимая к Проекту документация по ОТБОС Подрядчика предоставляется Генподрядчик у на рассмотрение и утверждение в соответствии со сроками, установленными в разделе 5 Договора. Генподрядчик возвращает документацию по ОТБОС с одним из следующих кодов состояния:

А - Продолжать работы. Без комментариев.В - Продолжать работы. Внести изменения с учетом замечаний и подать заново.С - Не продолжать работы. Внести изменения с учетом замечаний и подать заново.Подрядчик обязан учесть любые замечания, предложенные Генподрядчик ом. Анализ и

замечания Генподрядчик а не освобождают Подрядчика от обязательств по настоящему Договору и не налагают на Компанию ответственность за точность и адекватность документации Подрядчика по ОТБОС.

Генподрядчик проводит оценку документации Подрядчика по ОТБОС, используя Форму 000.653.F0257 «Контрольный список документации по ОТБОС Подрядчика».

3.0 ОЦЕНКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО РИСКА (ОПР)До начала Подрядчиком работы на Строительной площадке Подрядчик представляет на

рассмотрение и утверждение Генподрядчика подробную оценку производственного риска (ОПР). В данной оценке указываются объем работ, известные риски и корректирующие меры и контрольные механизмы, которые будут приняты для снижения опасности.

4.0 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАДАЧ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ (РЗТБ)Бригадиры Подрядчика должны ежедневно планировать свою работу и обсуждать известные

риски и корректирующие действия по обеспечению безопасности работ со своими подчиненными. Все работники, занятые на определенном участке, и их непосредственный руководитель должны ежедневно заполнять и подписывать данную форму. Заполненная форма должна вывешиваться на Строительной площадке. После окончания смены Подрядчик также должен заполнить часть формы, предназначенную для заполнения после выполнения задания и сдать ее в отдел по ОТБОС Генподрядчик а.

5.0 ИНСТРУКТАЖ И ОБУЧЕНИЕ5.1 Подрядчик обязан проводить инструктаж и обучение своих работников. Примеры

обучения, которое должно быть проведено Подрядчиком и оформлено документально, включают, помимо прочего:

64

5.1.1 Ознакомление с правилами по ОТБОС/инструктаж – Новые работники, работники, получившие повышение и (или) переведенные на другую работу, проходят устный инструктаж по ОТБОС, необходимый для выполнения ими рабочих заданий. На инструктаж каждого работника, выдачу пропусков и учебные мероприятия по ОТБОС в рамках проекта Подрядчик отводит не менее шести часов.

5.1.2 РАБОЧИЕ ЗАДАНИЯ – Во всех рабочих заданиях особое внимание уделяется технике безопасности. Для предотвращения несчастных случаев требуется последующий контроль за выполнением правил техники безопасности (Распределение задач по технике безопасности и Оценка производственного риска).

5.1.3 Совещания – Необходимо проводить и должным образом протоколировать еженедельные совещания по технике безопасности для рабочих всех специальностей. Кроме того, повестка совещаний по ОТБОС должна включать вопросы, посвященные предотвращению несчастных случаев.

6.0 ПРОВЕРКИ ПО ОТБОСПодрядчик должен проводить регулярные проверки по ОТБОС и оформлять их

документально.7.0 ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ И ЗАЩИТА ОТ ПОЖАРОВПодрядчик обязан соблюдать правила пожарной безопасности в соответствии с Правила

пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03) (утв. приказом МЧС РФ от 18 июня 2003 г. N 313).

8.0. ПРОВЕРКИ ПО ОТБОС, ПРОВОДИМЫЕ СТОРОННИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИПодрядчик уведомляется, что, помимо посещения участков работ и проведения проверок по

ОТБОС представителями Подрядчика или страховых фирм, Проект может инспектироваться уполномоченными представителями сторонних организаций, к числу которых относятся представители Генподрядчика, страховых компаний и контрольных органов. После проверки удостоверений личности уполномоченных представителей, им предоставляется доступ на Строительную площадку и оказывается содействие в выполнении возложенных на них функций. Подрядчик уведомляется о цели и результатах подобных посещений, касающихся вопросов по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, сразу по прибытии инспекторов (если это возможно) или как можно раньше.

9.0 ПЛАН ГОТОВНОСТИ К ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УЧЕБНЫЕ ТРЕВОГИ

Подрядчик предоставляет Генподрядчику план готовности к чрезвычайным ситуациям при производстве строительных работ по эвакуации работников с участка работ в случае стихийного бедствия и (или) чрезвычайной ситуации на объекте. Подрядчик обязуется ознакомить своих работников с потенциальными чрезвычайными ситуациями, сигналами тревоги и основным маршрутом эвакуации. Подрядчик уведомляется, что периодически будут проводиться учебные тревоги. Подрядчик не получает никакой компенсации за потерю времени в связи с проведением таких учебных тревог.

Подрядчик предоставляет на рассмотрение Генподрядчик у План медицинского обслуживания и охраны труда. В данный план следует включить административный распорядок; программу по промышленной безопасности; программу обеспечения санитарных условий; системы связи; учебную программу; программу вводного инструктажа работников; программу повышения квалификации; системы управления; технические условия объектов; требования к оборудованию и материалам; распределение ролей и ответственности; порядок составления и подачи отчетов; и порядок внесения изменений. В данный план также следует включить методы реагирования на чрезвычайные ситуации и порядок эвакуации людей в случае угрожающих жизни и здоровью травм и (или) заболеваний и стихийный бедствий, таких как землетрясение, наводнения и лесные пожары.

10.0 ПРАВИЛА И ПРЕДПИСАНИЯ ПО ОТБОС И ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ВРАМКАХ ПРОЕКТА

Всему персоналу проекта, включая работников Подрядчика, вменяется в обязанность выполнять данные предписания. Подрядчик удостоверится и подтвердит, что весь его персонал ознакомился с данными предписаниями и понимает их. Каждый работник обязан подписать заявление об ознакомлении с предписаниями, которое должно храниться у Подрядчика. Кроме этого, Подрядчик обязан выполнять следующие требования:

10.1 Средства индивидуальной защиты (СИЗ)Работники Подрядчика на Строительной площадке должны носить необходимые СИЗ

согласно положениям Генподрядчик а или требованиям законодательства, постановлениям, административным правилам или нормативам и другим юридически обязательным принципам или юридической юрисдикции или полномочного органа. Подрядчик оплачивает и предоставляет СИЗ,

65

при отсутствии иного письменного соглашения с Генподрядчик ом. Подрядчик вывешивает указательные знаки с указанием необходимых типов СИЗ и гарантирует наличие у работников необходимых СИЗ до прибытия на Строительную площадку.

Все СИЗ, которыми пользуются работники Подрядчика, должны храниться Подрядчиком в соответствии с рекомендациями изготовителя и подлежат немедленной замене в случае повреждения, брака или невозможности использования по другим причинам бесплатно для работников.

10.1.1 На строительных участках, площадках складирования и прочих зонах необходимо носить каски, соответствующие действующим стандартам РФ.

10.1.2 На любых строительных участках необходимо носить защитные очки с жесткими боковыми щитками, соответствующие требованиям действующих стандартов РФ.

А. Необходимо носить следующие утвержденные средства защиты глаз и лица: защитные очки, сварочные маски и щитки, а также защитные щитки-маски должны использоваться всегда при производстве работ по сварке, обжигу, шлифовке, при работе с химреагентами, коррозийными жидкостями или расплавленными материалами, сверлении, распиливании, забивке гвоздей, работах с электро- и пневмоинструментом, заливке бетона, трамбовке, и работах с ручным бензиновым инструментом (например, бензопилой). Требования данного раздела также касаются и работников Подрядчика, оказывающих помощь любому работнику в качестве ученика или помощника. Предписанные врачом очки должны соответствовать требованиям стандартов РФ или необходимо ношение утвержденных средств защиты глаз.

В. Для предотвращения травм рук и пальцев требуется защита рук при выполнении следующих работ:

Работа с острыми металлическими предметамиРезка ручными режущими инструментамиРаботы по деревуРаботы по бетонированиюПротягивание проводов в электрических щитахТакелажные работыРаботы на шлифовальном станкеРаботы с химреагентами и лакокрасочными материаламиРаботы со стекломРаботы с горячими или холодными предметамиСварка/резка10.1.3 При необходимости, используется утвержденное Генподрядчик ом оборудование для

защиты органов слуха и дыхания. Подрядчик обеспечивает его выбор, подгонку и исправное состояние в соответствии с требованиями, действующими в РФ.

10.1.4 Подрядчик обеспечивает своих работников всей необходимой спецодеждой и защитными средствами для выполнения подрядных работ. Кроме того, Подрядчик соблюдает требования Паспортов безопасности материалов (веществ), включая использование дополнительных защитных средств при работе с химреагентами.

10.2 100%-ая защита от падений с высотыПодрядчик обязан обеспечить выполнение работниками ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

БЕЗОПАСНОСТИ при работе на высоте:  10.2.1. К работам на высоте относятся работы, при которых:а) существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,8 м и более, в

том числе:при осуществлении работником подъема на высоту более 5 м, или спуска с высоты более 5 м

по лестнице, угол наклона которой к горизонтальной поверхности составляет более 75°; при проведении работ на площадках на расстоянии ближе 2 м от не ограждённых перепадов

по высоте более 1,8 м, а также, если высота защитного ограждения этих площадок менее 1,1 м;б) существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты менее 1,8 м, если

работа проводится над машинами или механизмами, поверхностью жидкости или сыпучих мелкодисперсных материалов, выступающими предметами.

(Пункт 3 в редакции, введенной в действие с 4 августа 2015 года приказом Минтруда России от 17 июня 2015 года N 383н. - См. предыдущую редакцию)

10.2.2. К работам на высоте допускаются лица, достигшие 18 лет, имеющие медицинское заключение о допуске к работам на высоте, прошедшие обучение и инструктаж по технике безопасности и получившие допуск к самостоятельной работе.

10.2.3. Работы на высоте должны выполняться со средств подмащивания (лесов, подмостей, настилов, площадок, телескопических вышек, подвесных люлек с лебедками, лестниц и других

66

аналогичных вспомогательных устройств и приспособлений), обеспечивающих безопасные условия работы.

10.2.4. Все средства подмащивания, применяемые для организации рабочих мест на высоте, должны находиться на учете, иметь инвентарные номера и таблички с указанием даты проведенных и очередных испытаний.

Устройство настила в и работа на случайных подставках (ящиках, бочках и т.п.) запрещается.10.2.5. Контроль за состоянием средств подмащивания должен осуществляться лицами из

числа ИТР, которые назначаются распоряжением по предприятию (нефтебазе).10.2.6. Работники всех специальностей для выполнения даже кратковременных работ на

высоте с лестниц должны обеспечиваться предохранительными поясами и, при необходимости, защитными касками.

Предохранительные пояса, выдаваемые рабочим, должны иметь бирки с отметкой об испытании.

10.2.7. Пользоваться неисправным предохранительным поясом или с просроченным сроком испытания запрещается.

10.2.8. Работа на высоте производится в дневное время.В аварийных случаях (при устранении неполадок), на основании приказа администрации,

работы на высоте в ночное время производить разрешается с соблюдением всех правил безопасности под контролем ИТР. В ночное время место работы должно быть хорошо освещено.

10.2.9. В зимнее время, при выполнении работ на открытом воздухе, средства подмащивания должны систематически очищаться от снега и льда и посыпаться песком.

10.2.10. При силе ветра 6 баллов (10-12 м/сек) и более, при грозе, сильном снегопаде, гололедице работы на высоте на открытом воздухе не разрешаются.

10.2.11. Нельзя самовольно перестраивать настилы, подмости и ограждения.10.2.12. Электропровода, расположенные ближе 5 м от лестниц (подмостей), требуется

оградить или обесточить на время выполнения работ.10.2.13. Рабочие обязаны выполнять порученную работу, соблюдая требования охраны труда,

изложенные в настоящей инструкции.10.2.14. За нарушение требований инструкции, относящихся к выполняемой ими работе,

рабочие несут ответственность в порядке, установленном Правилами внутреннего распорядка.10.2.15 Все работники, работающие на высоте 1,8 м и более над землей или в опасном

положении, должны носить предохранительный лямочный пояс, оснащенный двумя ремнями. Один ремень надежно прикрепленный к работнику в течение всего рабочего времени, не допускает свободного падения на расстояние более 1,8 м (или в соответствии с требованиями соответствующих нормативных предписаний, действующих не территории РФ, в зависимости от того, какое из требований является более жестким) и предотвращает соприкосновение работника с нижним уровнем. Предохранительные лямочные пояса также привязываются к ограждению при работе на раздвигающихся и подвижных наклонных платформах и к вертикальным опорам при работе на подвесных лесах.

10.2.16 При работе на высоте более 4 м. над землей, когда практически нецелесообразно использовать другие приспособления для защиты от падений, устанавливаются предохранительные сетки.

10.2.17 На всех проемах в перекрытиях или на выступающих кромках, находящихся на высоте 1,8 м и выше над нижним уровнем (или в соответствии с требованиями соответствующих нормативных предписаний, действующих не территории РФ, в зависимости от того, какое из требований является более жестким) Подрядчик сооружает ( или восстанавливает до надлежащего состояния, если они были нарушены или смещены во время выполнения работ Подрядчиком) ограждения, состоящие из верхних перил (высота 110 см), средних перил (высота 53 см) и ограждающих бортов (высота 10 см) и способные выдержать нагрузку в 90 кг. Или закрывает эти проемы должным образом закрепленными и маркированными листами, способными выдержать двойной вес работника и материалов.

10.3 Знаки, сигналы, ограждения и освещение 10.3.1 Знаки, сигналы и ограждения должны быть хорошо видны в опасных зонах.10.3.2 Все улицы, дороги, шоссе и другие магистрали, на которых блокируется дорожное

движение, должны быть защищены надежными ограждениями с хорошо видимыми предупредительными знаками. Ограждения должны располагаться на ближайшей пересекающей общественной магистрали или улице по каждую сторону от заблокированного участка.

10.3.3 Все открытые траншеи и участки земляных работ оборудуются соответствующими ограждениями, предупредительными знаками и освещением, достаточным для обеспечения надежной

67

защиты людей. Предупредительные знаки и освещение также устанавливаются на участках, где имеются препятствия в виде штабелированных материалов или оборудования.

10.3.4 Все ограждения и препятствия освещаются предупредительными фонарями в темное время суток. Материалы, хранящиеся вдоль общественных улиц и магистралей (или на них), размещаются и работа с ними проводится таким образом, чтобы свести к минимуму помехи и неудобства для передвижения людей.

10.3.5 Все ограждения, знаки, освещение и другие предохраняющие устройства устанавливаются и содержатся в соответствии с применимыми нормативными требованиями, а при нахождении в пределах полос отвода железных и автомобильных дорог - в строгом соответствии с требованиями организаций, в ведении которых они находятся.

10.3.6 Если работы производятся в ночное время, в местах, лишенных дневного света или с недостаточным дневным освещением, Подрядчик за свой счет обеспечивает искусственное освещение, достаточное для эффективного, удовлетворительного и безопасного проведения работ и детальных проверок. Доступ к рабочему месту в подобных местах должен быть хорошо освещен. Вся электропроводка для освещения и питания должна монтироваться с соблюдением всех требований, прочно крепиться во всех требуемых точках и прокладываться таким образом, чтобы не допускать помех в работе телефонных линий, сигнальных проводов и запальных шнуров.

10.3.7 Знаки и ограждения должны демонтироваться немедленно по окончании работ.10.3.8 Работники Подрядчика, работающие в зоне потенциального риска, связанного с

движущимся транспортом, должны носить соответствующие требованиям светоотражающие жилеты.10.4 Инструменты10.4.1 Инструменты, поставляемые Подрядчиком или его работниками. Поддерживаются в

состоянии, безопасном для использования. Подрядчик предоставляет Генподрядчик у соответствующие акты по ее запросу.

10.4.2 Подрядчик не предоставляет, а также не допускает использование небезопасных Инструментов.

10.4.3 Электроинструменты должны быть заземлены или иметь двойную изоляцию, с гарантированной проверкой заземления оборудования и защитой от короткого замыкания на землю.

10.4.4 Шланги на пневмоинструментах должны быть надежно закреплены.10.4.5 Работать с электро- и пневмоинструментом разрешается только тем работникам

Подрядчика, которые прошли надлежащее обучение. Подрядчик хранит документацию по аттестации, свидетельства аттестации или иную эквивалентную документацию по аттестации на каждого работника, использующего в работе электро- и пневмоинструменты.

10.4.6 Все шлифовальные станки должны отвечать требованиям Закона об охране труда, стандартам и требованиям РФ.

10.4.7 Провода, выводы и шланги должны находиться от земли на расстоянии не менее 2,3 м или настолько высоко, насколько это необходимо для защиты от транспорта и пешеходов и во избегание зацепления за них и должны соответствовать соответствующим нормативным предписаниям, действующим в РФ, в зависимости от того, какое из требований является более жестким.

10.5 Баллоны со сжатым газом 10.5.1. Баллоны со сжатым газом всегда закрепляются в вертикальном положении. Места

хранения баллонов должны быть утверждены Генподрядчик ом.10.5.2 При транспортировке, передвижении или хранении баллонов на клапаны должны быть

установлены и закреплены защитные колпаки.10.5.3 Запрещается захватывать и поднимать баллоны магнитными приспособлениями или

петлевыми стопорами. Запрещается поднимать баллоны за защитные колпаки клапанов.10.5.4 Баллоны не должны находиться вблизи мест образования искр, горячего шлака и

пламени, или должны надлежащим образом защищаться от них.10.5.5 Запрещается размещение баллонов в тех местах, где они могут оказаться частью

токопроводящей цепи.10.5.6 Баллоны маркируются согласно их содержимому.10.5.7. В качестве минимального требования баллоны с кислородом должны храниться

отдельно от баллонов с топливным газом или горючими веществами. Расстояние между ними должно быть не менее 6 метров. В противном случае, они должны быть отделены друг от друга перегородкой из негорючего материала с минимальной высотой 1,5 метров и пределом огнестойкости не менее 0,5 часа. Пустые баллоны должны храниться отдельно от полных и с учетом вышеописанных требований отдельного хранения. В случае выявления противоречий указанных требований нормативным предписаниям РФ, применяются более жесткие требования.

68

10.5.8 На участках хранения баллонов должны иметься знаки «Не курить» с четким указанием содержимого баллонов.

10.5.9 Все кислородные и ацетиленовые линии оборудуются обратными клапанами, не допускающими проскока пламени.

10.6 Строительные леса10.6.1 Строительные леса сооружаются в соответствии со стандартами Закона об охране труда

или эквивалентными стандартами страны выполнения работ. Работники, сооружающие, демонтирующие или использующие строительные леса, проходят обучение в соответствии с применимыми стандартами. Строительные леса сооружаются, перемещаются или демонтируются под руководством компетентного лица, имеющего необходимый опыт сооружения строительных лесов.

10.6.2 Основания и крепления всех лесов должны быть прочными, жесткими и способными выдержать максимальную предполагаемую нагрузку без прогиба или смещения.

10.6.3. Для поддержки строительных лесов или дощатого настила не допускается использование неустойчивых предметов, например бетонных блоков.

10.6.4 Любая поврежденная или ослабленная часть строительных лесов немедленно ремонтируется или заменяется.

10.6.5 На дощатом настиле строительных лесов в соответствии с требованиями соответствующих стандартов РФ не должно быть сучков и щелей, а полы должны полностью закрывать рабочую платформу.

10.6.6 Доски строительных лесов укладываются плотно и оба конца соединяются планкой или накладкой один на другой «внахлестку» минимум на 30см и прибиваются или крепятся болтами во избежание смещения. Соединение «внахлестку» производятся непосредственно над опорами строительных лесов.

10.6.7 К платформам строительных лесов должен обеспечиваться безопасный доступ, а именно: лестница с безопасным выходом на платформу.

10.6.8 Леса оборудуются перилами из пиломатериалов сечением не менее 5Х10 см (или эквивалентной прочности). Минимальная высота верхних перил составляет 100 см и средних перил-50 см; они должны быть выполнены из пиломатериалов сечением не менее 2,5Х15 см (или эквивалентной прочности), а там, где перила являются основным средством защиты от падения, на всех открытых сторонах и концах платформ строительных лесов высотой более 3 м. или более над землей или полом строительных лесов должны устанавливаться ограждающие борта.

10.6.9 При работе на строительных лесах, не приспособленных к оборудованию их защитными ограждениями, необходимо использовать средства защиты от падения в виде предохранительных лямочных поясов с двумя ремнями, прикрепленными к надежной конструкции.

10.6.10 Ролики передвижных строительных лесов закрепляются и фиксируются до подъема работников на леса.

10.6.11 Персонал не должен находиться на передвижных строительных лесах при их перемещении.

10.6.12 Работники Подрядчика, работающие на висячих или подвесных подмостях, в монтажной люльке, на подвесных или выпускных лесах и т.п., должны носить предохранительные лямочные пояса с двумя ремнями, прикрепленными к отдельному страховочному канату.

10.6.13 Подрядчик, сооружающий или использующий строительные леса, внедряет и соблюдает должную систему проверки их состояния и маркировки.

10.7 Правила передвижения транспортных средств на площадке10.7.1 Водителям автотранспортных средств предписывается соблюдать правила

безопасности движения и установленные знаки ограничения скорости. При отсутствии знаков ограничения скорости максимально допустимая скорость должна соответствовать требованиям правил дорожного движения на стройплощадке. Однако, на участках с интенсивным движением или с большим скоплением людей предел скорости должен быть еще ниже.

10.7.2 Все водители/операторы и пассажиры средств автотранспорта или любого другого оборудования, оснащенного защитой от переворачивания, должны использовать ремни безопасности.

10.7.3 Все маршруты въезда и выезда Подрядчика должны быть обозначены, для того чтобы работники Подрядчика использовали исключительно данные маршруты.

10.7.4 Водители автотранспорта должны пропускать пешеходов и велосипедистов.10.7.5 Водители должны использовать звуковые сигналы для безопасного проезда на всех

непросматриваемых поворотах, при обгонах и т.п.10.7.6 Используются принятые ручные сигналы или сигналы поворотов.10.7.7 Ключ зажигания должен всегда находиться в замке зажигания средств автотранспорта,

находящихся на Строительной площадке. (Личный автотранспорт работников Подрядчика может запираться при нахождении на территории стоянки Подрядчика).

69

Неосторожное вождение или иное невыполнение данных правил передвижения влечет за собой применение дисциплинарных мер вплоть до отстранения от работы на Строительной площадке.

10.7.8. При передвижении в условиях плохой видимости водители, при возможности, формируют автотранспортные колонны. Автотранспорт должен передвигаться с включенными фарами.

10.8. Подъемные и мачтовые краны.10.8.1. Подрядчики должны следовать положениям Дополнения С. «Обзор требований к

такелажным работам и административные процедуры» (000.502.01000). В случае выявления противоречий каких-либо положений, указанных требований требованиям соответствующих нормативных инструкций РФ, применяются более жесткие требования.

10.8.2. Подрядчики должны придерживаться положений Дополнения D. «Правила подъема с помощью крана» (000.653.8132). В случае выявления противоречий каких-либо положений, указанных требований соответствующим нормативным предписаниям РФ, применяются более жесткие требования.

10.8.3. До начала использования на Строительной площадке подъемных и мачтовых кранов все подъемные и мачтовые краны проходят освидетельствование независимой компанией, занимающейся освидетельствованием подъемных кранов, на предмет безопасности их эксплуатации Подрядчиком. Подрядчик соблюдает условия данных освидетельствований и предоставляет их Генподрядчик у по ее запросу.

10.8.4. Все операторы кранов проходят аттестацию с выдачей им лицензий и свиде- тельств квалифицированным уполномоченным лицом, способным выявить существующие или возможные опасные природные и производственные условия, в частности антисанитарные условия, опасные или вредные условия для работников. Такое компетентное лицо должно располагать полномочиями принимать своевременные корректирующие меры по устранению любой такой опасности. Подрядчик должен хранить документацию по аттестации на Строительной площадке и по запросу предоставлять ее Генподрядчик у.

10.8.5. В зонах вылета стрелы кранов должны быть установлены ограждения.10.8.6. Плакаты с обозначением ручных сигналов вывешиваются на рабочем месте оператора

крана.10.8.7. Подрядчик должен следовать техническим условиям изготовителя.10.8.8. Оборудование не должно использоваться в тех местах, где любая его часть или груз

находятся в пределах 3,1 метров от линий электропередачи с напряжением менее 50 кВ. Минимальное расстояние между линиями электропередачи и любой частью крана или поднимаемого груза должно составлять 3,1 м плюс 1 см на каждый 1 кВ сверх 50 кВ, или удвоенное значение длины линейного изолятора, но ни в коем случае не должно быть менее 3,1 м. В случае выявления противоречий, указанный требований соответствующим нормативных предписаниями РФ, применяются более жесткие требования.

10.8.9. Работникам Подрядчика запрещается висеть на шаровой бабе, крюке или грузе подъемного крана.

10.8.10. Запрещается смазывать оборудование во время эксплуатации.10.8.11. Оператору крана, находящемуся у пульта управления краном, должны быть хорошо

видны значения номинальной грузоподъемности, рекомендуемых рабочих скоростей, специальные предупреждения об опасности. Схемы ручных сигналов и специальные инструкции.

10.8.12. Работникам Подрядчика запрещается работать под грузами кранов. На всех грузах должны использоваться направляющие канаты. Особые меры предосторожности должны использоваться при работе с бетонораздаточным ковшом.

10.8.13. Осмотр подъемных и мачтовых кранов производится до их ввода в эксплуатацию и после этого ежемесячно. Подрядчик хранит на Строительной площадке акты проведенных осмотров. Подрядчик предоставляет Генподрядчик у экземпляры актов по ее запросу.

10.9 Оборудование и автотранспорт10.9.1. Все оборудование должно ежедневно проверяться до его использования работниками

Подрядчика. Официальные проверки также должны проводиться компетентными Представителем Подрядчика один раз в 30 (тридцать) дней. При этом Подрядчик хранит соответствующие акты на Строительной площадке предоставляет Генподрядчик у экземпляры актов по ее запросу.

10.9.2. Поврежденное оборудование подлежит немедленному ремонту или выводу из эксплуатации.

10.9.3. Все самоходные колесные скреперы, колесные погрузчики с передней погрузкой, колесные бульдозеры, колесные сельскохозяйственные и промышленные тракторы, тракторы и

70

погрузчики на гусеничном ходу и моторные грейдеры оснащаются защитными устройствами на случай их переворачивания и привязными ремнями безопасности.

10.9.4. Все работники Подрядчика, занимающиеся эксплуатацией механизированной техники, включая вилочные погрузчики и т.п., должны получить надлежащие разрешения и быть аттестованы компетентным лицом. Копии сертификатов хранятся Подрядчиком на Строительной Площадке и предоставляются Генподрядчик у по ее запросу.

Соблюдение работниками эксплуатационных требований и правил ТБ для определенного оборудования Подтверждается письменными экзаменами, практическими тестами , а также наблюдением за их работой в течении первого месяца. Компетентное лицо на практике проверяет способности претендента эксплуатировать данное оборудование.

Практические проверки проводятся по каждому виду и модели эксплуатируемой техники. 10.9.5. Любые поврежденные или разбитые стекла должны быть заменены до доставки

транспортных средств на Строительную площадку. Если стекло разбилось или было повреждено на Строительной площадке и серьезность повреждения создает угрозу безопасности, машина должна быть выведена из эксплуатации до устранения повреждения.

10.9.6. Транспортные средства, используемые для транспортировки работников, должны иметь хорошо закрепленные сиденья, соответствующие количеству перевозимых лиц. Все пассажиры должны сидеть; стоять в движущемся транспорте запрещено.

10.9.7. Места хранения всех видов топлива, смазочных материалов, пусковых топлив и т.п. проверяются

Генподрядчик ом до начала их использования Подрядчиком.10.9.8. Все работники, управляющие механическими транспортными средствами или любым

оборудованием, оснащенным защитой от переворачивания, должны быть пристегнуты привязными ремнями безопасности.

10.10. Электротехнические работы10.10.1 Все электротехнические работы, монтаж проводки и ее характеристики должны

проводиться в соответствии с нормами действующего законодательства.К самостоятельной работе по обслуживанию и ремонту электрооборудования допускаются

лица не моложе 18 лет, имеющие профессиональную подготовку и прошедшие:- медицинский осмотр;

- вводный инструктаж;- обучение безопасным методам и приемам труда и проверку знаний ПУЭ (Правил

устройства электроустановок); Правила технической эксплуатации эл. станций и сетей..; Правила безопасной эксплуатации электроустановок (ДНАОП 1.1.10-1.01-97);- первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи;При ремонте и обслуживании электрооборудования напряжением до 1000 В персонал должен иметь группу по электробезопасности не ниже III, а свыше 1000 В - не ниже IV.

Все временные силовые щиты должны быть постоянно закрыты крышками. Все открытые места установки выключателей должны быть должным образом закрыты.

10.11 Приставные лестницы10.11.1 Запрещается использовать приставные лестницы со сломанными перекладинами или

ступеньками, с разбитыми или поврежденными поручнями, или другими дефектами.10.11.2.Приставные лестницы должны быть установлены таким образом, чтобы они

выступали не менее чем на 1 метр над площадкой и должны быть закреплены в целях предотвращения их смещения.

10.11.3.Нижние концы лестниц должны иметь башмаки и резины. 10.11.4.Деревянные приставные лестницы не должны быть окрашены.10.11.5.Согласно требованиям соответствующих нормативных предписаний РФ,

использование металлических или проводящих ток лестниц вблизи электроустановок на Строительной площадке не допускается.

10.11.6.Необходимо регулярно проверять состояние приставных лестниц и Подрядчик по запросу Генподрядчик у предоставляет ей документацию по проверкам.

10.12. Проемы в полах и стенах, лестничные клетки10.12.1.Проемы в полах и стенах защищаются стандартными верхними перилами, средними

перилами и ограждающим бортом, или должным образом закрываются щитами.10.12.2.Перила должны выдерживать нагрузку в 90 кг в средней своей части параллельно

полу и перпендикулярно перилам с минимальным прогибом в 7,5 см.10.12.3.Щиты должны хорошо фиксироваться во избежание их смещения: кроме того, к ним

прикрепляются знаки «Опасно».

71

10.12.4.Каждый лестничный пролет с четырьмя или более ступенями должен быть оборудован стандартными лестничными перилами. Запрещается пользоваться лестницами до надежной установки ступеней и перил. Литые ступени, если они используются, отливаются как можно скорее.

10.12.5.На лестничных клетках, как и на подходах к ним, не должно быть мусора и сыпучих материалов. Строительный мусор так же не должен скапливаться на лестничных клетках.

10.12.6. Подрядчик обязуется закрывать любые проемы в полах и стенах или устанавливать на место щиты, которые были удалены в процессе работы.

Земляные работы и траншеи10.12.7.До начала любых земляных работ или рытья траншей Подрядчик должен

соответствующим образом уведомить Генподрядчик а. Кроме того, Подрядчик должен связаться с необходимым персоналом для того, чтобы получить информацию о наличии подземной опасности, например, зараженной почвы, контейнеров или оборудования или установок, например, канализации, телефонных, топливных, электрических линий и т.д., и их расположении.

10.12.8.Котлованы и траншеи должны проверяться компетентным лицом ежедневно и каждый раз после дождя, с целью определения степени их безопасности.

10.12.9.Края траншей высотой 1,2 м и более должны иметь уклон с углом предельного равновесия (наибольший угол над горизонтальной плоскостью, под которым материал может лежать без оползания), или надежно укрепляться.

10.12.10.Во всех траншеях глубиной 1,2 м и более необходимо устанавливать приставные лестницы или ступени. Приставные лестницы или ступени должны располагаться таким образом, чтобы для входа в траншею или выхода их нее требовалось пройти не более 7,5 м.

10.12.11.Извлеченный грунт должен размещаться на расстоянии не менее 60 см от края траншеи, или траншея должна надежно укрепляться для предотвращения осыпания грунта в траншею.

10.12.12.Все траншеи и котлованы должны быть должным образом огорожены с целью предотвращения падения в них людей.

10.12.13.Все мостки и пандусы над котлованами и траншеями должны быть укреплены и оборудованы стандартными перилами.

10.12.14.Во всех котлованах и траншеях глубиной 1,2 м и более по мере необходимости осуществляется контроль качества воздуха для выявления возможного превышения предельно допустимых концентраций опасных и вредных веществ. Контроль осуществляется компетентным лицом. До того, как работникам Подрядчика разрешается войти в любой котлован или траншею, воздух в них анализируется для определения уровня кислорода и концентрации легковоспламеняющихся испарений, газов и токсичных примесей.

10.12.15.Потенциально загрязнённая почва или загрязненные материалы, вырытые из котлованов, оцениваются на предмет безопасного удаления такой почвы или материалов. Генподрядчик немедленно ставится в известность , если выявлены случаи загрязнения почвы или материалов. Удаление загрязненной почвы или материалов производится в соответствии с применимыми предписаниями. Планы по удалению координируются с Генподрядчик ом.

Монтаж стальных конструкций10.12.16. Подрядчик разрабатывает для конкретной площадки План монтажа стальных

конструкций и представляет его Генподрядчик у.10.12.17.Монтаж стальных конструкций начинается только после того, как будет определено,

что бетон в основании и опорах способен выдержать прилагаемую нагрузку, а выправленные или запасные анкерные болты, используемые взамен старых, соответствуют техническим требованиям.

10.12.18.До начала подъемных работ проверяется состояние контрольных механизмов, оснастки, гидравлики, пневматической части и крюков подъёмных кранов, а также грунтовые условия.

10.12.19.Одновременный подъём нескольких независимых грузов (по типу «елки») разрешается только в соответствии с нормами Закона об охране труда и эквивалентных стандартов страны выполнения, а также с разрешения изготовителя подъемного крана. Когда в этом возникает необходимость, Подрядчики разрабатывают для конкретной Строительной площадки план одновременного подъема нескольких независимых грузов и представляют его на утверждение компетентному представителю Генподрядчик а.

10.12.20.Работники не должны ходить по верхним поясам стальных конструкций с покрытием, если сопротивление скольжению таких покрытий менее 0,5.

10.12.21.На каждой колонне устанавливается не менее 4-х (четырех) анкерных болтов.10.12.22.На длинных пролетах вспомогательных стальных балок устанавливаются и крепятся

вертикальные перекрестные распорки.10.12.23.Соединительные элементы защищаются от риска падения с высоты более 2 метров.

72

10.12.24.Рабочие, работающие на платформе с контролируемым доступом на высоте 2 метров, образующей границу рабочей зоны, должны носить средства защиты от падения с высоты.

10.12.25. Подрядчик не должен разрешать рабочим ходить по стальным конструкциям. Работники Подрядчика должны быть привязаны к балке до тех пор, пока не будут натянуты страховочные канаты, к которым будут привязываться работники. Для обеспечения 100%-ой страховки персонала необходимо использовать два страховочных каната.

10.12.26. Ни при каких обстоятельствах не допускается оставлять конструкции, не скрепленные болтами или сваркой, над фундаментами или самыми верхними постоянными настилами, если высота конструкции превышает 4 этажа или 14,5 метров.

10.12.27. Временные и (или) постоянные настилы должны сооружаться на высоте двух этажей или 7,5 метров (в зависимости от того что, что меньше) непосредственно под той частью яруса балок, на которой выполняется работа.

10.12.28. Настилы или металлические платформы временных настилов должны обладать соответствующей прочностью и толщиной, чтобы выдержать рабочую нагрузку. Платформы закрепляются во избежание смещений.

10.12.29. Стандартные перила и ограждающие борта устанавливаются вокруг открытых сторон постоянных настилов. При сборке стальных конструкций должны устанавливаться перильные заграждения из троса диаметром 1,25 см на высоте 1,1 метра с заглублением во внутреннюю часть настила вокруг всех временных настилов.

10.12.30. Там, где высота падения превышает 2 метра, должны использоваться строительные леса, приставные лестницы, площадки безопасности или лямочные предохранительные пояса с двумя ремнями, закрепляемыми к страховочным канатам или к надежным и прочным конструкциям. Если применение вышеперечисленных средств не представляется возможным, должны использоваться страховочные сетки.

10.12.31. Направляющие канаты используются для контроля всех грузов.10.12.32. Болты или заклепки переносятся в специальных контейнерах. При демонтаже

болтов, сквозных болтов или заклепочных головок следует принимать меры по предотвращению случайных сдвигов конструкций. Инструменты должны привязываться стропами с целью предотвращения их падения вниз.

10.12.33. При окончательной укладке на место элементов конструкции в виде стальных балок груз не снимается с подъёмного каната до тех пор, пока элементы не будут закреплены на каждом соединении, по крайней мере, двумя болтами или эквивалентными средствами.

10.12.34. Необходимо следить за тем, чтобы при переходе на участки работ, расположенные на другом этаже, не нарушались правила техники безопасности. Подъём и соскальзывание по колоннам не считаются безопасными методами перехода с этажа на этаж.

10.13. Поддержание чистоты и порядка и отходы10.13.1. Подрядчик поддерживает Строительную площадку в аккуратном, чистом, и

безопасном состоянии и вывозит со Строительной площадки и окружающей ее территории на расстоянии 5 (пяти) метров по периметру весь строительный мусор и отходы, образовавшиеся в процессе работы Подрядчика, и ликвидирует их надлежащим образом. Подрядчик обязан постоянно поддерживать чистоту. Подрядчик предоставляет достаточное число работников для уборки, обеспечивая тем самым полное выполнение своих обязательств по поддержанию чистоты.

10.13.2. Во время строительных работ весь строительный мусор и лом вывозятся с участка работ.

10.13.3. Подрядчик обязан предоставить контейнеры для сбора и сортировки отходов, мусора, масляных и использованных обтирочных материалов и других строительных отходов. Для этих целей должны использоваться и вовремя опустошаться металлические (мусорные) контейнеры.

10.13.4. Согласно требованиям существующих нормативных предписаний РФ, мусор и другие отходы должны регулярно вывозиться в соответствии с порядком, утвержденным Генподрядчик ом.

10.13.5. Подрядчику запрещается сливать, закапывать, сжигать или избавляться иным образом от химикатов, находящихся на Строительной площадке, без разрешения Генподрядчик а.

10.13.6. Подрядчик вывозит весь горючий строительный мусор с Строительной площадки на специально выделенный и лицензированный в соответствии с государственными законами полигон по ликвидации отходов. Запрещается открытое сжигание строительного мусора или отходов на строительной площадке, где проводятся работы по проекту без разрешения соответствующих контрольных органов РФ.

10.13.7. Материалы должны храниться в местах, доступ к которым не заблокирован, и таким образом, чтобы не препятствовать проведению уборки участка для хранения материалов.

73

10.13.8. Все шланги, кабели, электрические удлинители и т.п. должны располагаться, группироваться и закрепляться таким образом, чтобы не препятствовать доступу, проведению уборок и обслуживанию территории.

Отходы строительства должны направляться на переработку и дальнейшее использование при условии обязательного радиационного и санитарно-гигиенического контроля отходов и продуктов их переработки, а также наличия соответствующих перерабатывающих мощностей.

Допускается лишь временное складирование отходов строительства и только в специально оборудованных для этого местах. На объекте должен осуществляться раздельный сбор и временное хранение отходов строительства, подлежащих переработке и дальнейшему использованию, по совокупности позиций, имеющих единое направление использования, а также раздельный сбор и временное складирование отходов строительства, подлежащих захоронению по классам опасности.

Предельный срок содержания образующихся отходов в местах временного хранения не должен превышать 7 календарных дней. Места временного складирования должны отвечать следующим требованиям:

- размер (площадь) места хранения определяется расчетным путем, позволяющим распределить весь объем временного хранения образующихся отходов на площади места хранения с нагрузкой не более 3 т/ кв.м.

10.14. Охрана окружающей среды10.14.1. Подрядчик определяет актуальность требований по охране окружающей среды,

которые содержатся в государственных, внутригосударственных, федеральных, штатных, региональных и местных законах, предписаниях и требованиях в контексте их применения к объему работ по данному Договору. Подрядчик соблюдает все применимые требования по охране окружающей среды.

10.14.2. Подрядчик уведомляет Генподрядчик а о производстве им вредных отходов в ходе работ. Подрядчик несет прямую ответственность за надлежащее хранение таких отходов, пока они находятся на площадке, и предоставляет Генподрядчик у письменное подтверждение того, что отходы были им удалены в установленном порядке.

10.14.3. Подрядчик, при необходимости, предоставляет свидетельство по эксплуатации опасных отходов и медицинское освидетельствование.

10.14.4. Подрядчик разрабатывает План по предотвращению загрязнения/план по уменьшению отходов.

10.14.5. Подрядчик предоставит План обращения с отходами, разработанный с соблюдением требований законодательства РФ, в котором определяются количества и характеристики возможных видов отходов, а также методы, используемые для обращения, хранения, транспортировки и удаления отходов. В плане обращения с отходами оговариваются твердые отходы, вторичные отходы, опасные отходы и любые другие возможные виды отходов.

10.14.6. Подрядчик устанавливает и документирует:- Противоэрозионные мероприятия, которые используются на Строительной площадке. Источники выброса в атмосферу и меры по контролю, связанные с выполнением

работ. Контроль ливневых вод. Жидкие промышленные отходы и меры по контролю, связанные с выполнением работ.10.14.7. Подрядчик гарантирует, что персонал прошел соответствующую подготовку по

охране окружающей среды и что такая подготовка соответственно задокументирована.10.14.8. Подрядчик предпринимает соответствующие действия в начале каждой работы для

снижения потенциальных отрицательных последствий путем эффективного управления экологическими программами упреждающего характера.

10.14.9. Подрядчик эффективно координирует работы по выполнению требований по охране окружающей среды с новыми и уже выполняемыми функциями.

10.15. Предотвращение разливов и контрольПерсонал, участвующий в выполнении проекта, несет ответственность за немедленное

уведомление Генподрядчик а об имевшем место разливе, выбросе опасного вещества, несанкционированном сливе воды, инциденте с дикой природой и о любых других несоответствиях с выданными разрешениями или предписаниями.

10.15.1. Подрядчик разрабатывает План по предотвращению разливов и мерам противодействия, в котором оговариваются действия по управлению и реагированию в отношении материалов, использованных в настоящем Договоре.

10.15.2.Там, где из оборудования может вытечь масло или где возможно повреждение поверхности пола. Подрядчик предоставляет и использует защитное покрытие большой толщины из несгораемого материала и маслостойкое покрытие между оборудованием и поверхностью пола с тем,

74

что бы ни масло, ни смазка не контактировала с бетоном. Данное требование применимо как для отделанных, так и для неотделанных полов.

10.15.3 Заправка и другая перекачка горючего должна производиться только в разрешенных местах и только разрешенными методами.

10.15.4 Резервуары для временного хранения котельного топлива или нефтепродуктов должны быть окружены временными ограждениями с достаточными размерами и прочностью, что бы удержать содержимое резервуаров в случае утечки или разлива.

10.15.5 Поглощающие материалы и поддоны должны быть использованы для удержания возможных разливов во время заправки или крупных перекачек горючего, включая перелив, дефектные клапаны, фланцевые утечки и обратный приток.

10.15.6 Персонал Подрядчика обязан пройти соответствующую подготовку по реагированию на разливы, которая должна быть задокументирована соответствующим образом.

10.16. Охрана природных ресурсовПриродные ресурсы, в рамках целесообразного, должны храниться в существующем

состоянии. Строительные работы ограничиваются пределами, необходимыми для ведения работ, в соответствии с графиком, планами и техническими условиями договора. Меры и процедуры по охране окружающей среды предоставляются для того, что бы ограничить вмешательство в среду обитания и снизить вред, наносимый окружающей среде, который может иметь место во время строительства. Меры по охране окружающей среды на строительной площадке включают, но не ограничиваются:

Существующие и подъездные дороги Культурные и археологические находки Виды живой и окружающей среды, подвергающиеся угрозе вымирания или опасности.10.16.1. Персонал Подрядчика не имеет права портить, наносить вред или разрушать

кустарники, траву и другой ландшафт проектной площадки и окружающей ее территории, а так же удалять или срезать/косить все выше упомянутое без разрешения Генподрядчик а.

10.16.2 Отрицательное воздействие на существующий ландшафт должно быть минимальным при выборе контор на стройплощадках и хранилищ.

10.16.3 Хранение материалов должно ограничиваться территорией проекта или согласно разрешению.

10.16.4 Строительные работы ограничиваются областями, определенными договором.10.17. Охрана ландшафтаСоблюдение эффективных принципов планирования и управления движением и персоналом

на Строительной площадке поможет в сохранении существующей растительностью10.17.1 Кустарники не могут использоваться для анкерования.10.17.2 Необходимо проявлять осторожность в отношении растительности путем контроля за

использованием оборудования и персонала и путем использования защитного оборудования в случае необходимости.

10.17.3 Пути распространения эрозии почвы защищаются мешками с песком или другими аналогичными материалами для снижения транспортировки ила.

10.17.4 сооружения, оборудование и растительность на Строительной площадке или прилегающей к ней территории, которые остаются на месте и которые не мешают выполнению работ, должны охраняться и защищаться.

10.17.5 Деревья выкорчевываются только при наличии специального разрешения, а так же принимаются особые меры к хранению растительности, которая остается на месте.

10.17.6 Будут использоваться только проложенные дороги или временные дороги, если только нет специального разрешения Генподрядчик а.

10.17.7 При перечислении обочины тротуара или пешеходной дорожки, данные сооружения защищаются от повреждений. Повреждения обочины тротуаров, пешеходные дорожки и дороги должны быть отремонтированы.

10.18. Водные ресурсыДля охраны водных ресурсов применяются инженерные методы и принципы контроля

за проектом. Принимаемые меры обсуждаются и утверждаются Генподрядчик ом. Ведется контроль за следующими аспектами проекта для предотвращения отрицательного воздействия на водные ресурсы на участках строительных работ и прилегающих территориях:

10.18.1. Контроль за сточными водами осуществляемся согласно применимым требованиям.10.18.2. Где возможно, должны использоваться источники не питьевой воды.10.18.3. Выброс подземных вод должен быть ограничен и подвергаться контролю.10.18.4. Выброс ливневых стоков должен подвергаться контролю.10.18.5. Необходимо должным образом обращаться с горючими и опасными материалами.

75

10.19. Бытовые отходыСточные воды обычно отделяются и подключаются через соединительный элемент к системе

бытовых сточных вод. Если такие системы недоступны, должны быть предоставлены бытовые удобства.

10.19.1. Сантехнические устройства должны содержаться в чистоте и порядке и не должны находиться в поле зрения населения.

10.19.2. После завершения работ сантехнические устройства убираются с территории, а территория должна быть оставлена в чистоте и порядке.

10.20. Временные сооружения и рабочие местаКонтроль на стройплощадках, места стоянки, склады стройматериалов и временные

сооружения должны размещаться в местах, специально обозначенных на чертежах Строительной площадки. Временное перемещение сооружений производится только с разрешения Генподрядчик а.

10.20.1. Строительные свалки управляются и контролируются с тем, чтобы ограничить их распространение на территории, с обозначением на чертежах, и для предотвращения эрозии почвы и попадания осадков в близлежащие водоемы.

10.20.2. Строительные свалки организовываются в соответствии с планом Площадки.10.20.3 Временные земляные работы и береговые дамбы на рабочих территориях должны

контролироваться с тем, чтобы защищать прилегающие районы от расхищения.10.20.4. Временные объекты текущего строительства, такие, как подъездные дороги,

рабочие зоны, сооружения, фундаменты временных сооружений, излишки или отходы материалов, а также другие признака строительства должны быть вывезены до окончательной приемки Робот.

10.21. Исторические и археологические находкиВ случае обнаружения археологических находок таких, как артефакты, ценные предметы,

отложения, человеческие кости или других остатков культуры, работы на данном участке прекращаются, и Генподрядчик немедленно ставится в известность.

10.22. Шум10.22.1. Шумовые стандарты не должны превышаться, если только не даемся

разрешение на отклонение в связи с соответствующим местным нормативом.10.22.2. Материалы с низким уровнем шума используются в максимально возможных

пределах.10.22.3. Знаки об опасном уровне шума вывешиваются там, где работы и оборудование

производят шум, превышающий разрешенный уровень, измеренный на границах проектной зоны.10.22.4. Не разрешаемся производить взрывы без разрешения Генподрядчик а.10.23. Контроль эрозии и оседания почвы10.23.1. Контрольные меры по эрозии и оседанию почвы производятся в соответствии с

применимыми требованиями.10.23.2. Принимаются разумные меры по предотвращению набегания стекания со

строительных территорий, в особенности там, где вода соприкасаемся с почвой и районами раскопок.10.23.3. Применяются меры предосторожности по предотвращению выхода ливневых

вод и других сточных вод за пределы Строительной площадки во время работ, таких как земляные работы и рытье котлованов.

10.23.4. Необходимо свести к минимуму обнажение грунта во время строительных работ.

10.23.5. Насыпи, готовые к окончательному выравниванию, согласно указаниям или предписаниям, должны быть выполнены по графику.

10.23.6. Боковые и обратные откосы должны быть защищены после завершения грубого выравнивания.

10.23.7. Планирование и проведение земляных работ должно свести к минимуму продолжительность воздействия на незащищённый грунт.

10.24. Пылеулавливание10.24.1. По мере выполнения работ или в случае вредного или опасного воздействия

пыли производится пылеулавливание.10.24.2. Необходимо понижать присутствие пыли, включая нерабочие часы, выходные

и праздничные дни.10.24.3. Земляные работы, береговые дамбы, складские запасы, подъездные дороги,

заводские площадки, районы хранения отходов и другие рабочие районы должны быть очищены от избыточной пыли, которая может представлять опасность или иметь вредные последствия.

10.25. Предотвращение загрязнения/ Снижение отходов

76

10.25.1. Необходимо проводить действия по снижению использования токсичных веществ, а выброс загрязняющих веществ в атмосферу должен быть снижен или устранен.

10.25.2. Приоритетными задачами по эффективному предотвращению загрязнения и снижению отходов являются:

Сокращение объема отходов Сведение к минимуму использованных упаковочных материалов Утилизация и повторное использование Утилизация для перепродажи или пожертвований Повторная переработка Эффективное удаление10.26. Строительный мусор от сносаСтроительные мусор и мусор от сноса включает твердые отходы, такие, как строительные

материалы, упаковочные материал и обломки, накопившиеся в результате строительства, реконструкции, сноса и ремонта зданий и помещений, асфальтирования и строительства инфраструктуры. Данные безопасный твердый мусор является основным видом отходов от строительной деятельности.10.26.1. Безопасный твердый мусор собирается в специально отведенные контейнеры, установленные в пункте сбора или рядом.10.26.2. Строительная площадка очищается от мусора как можно чаще.10.26.3. Твердый мусор убирается со строительной площадки в связи с необходимостью содержать Строительную площадку в чистоте и порядке и для предотвращения распыления мусора сильными ветрами.10.26.4. Сжигание мусора или отходов без соответствующего разрешения запрещено.12.26.5. Удаление строительного мусора от сноса производится в соответствии с нормативными требованиями.

10.27. Общие вопросы10.27.1. Подрядчик оставляет за собой право ввести ограничение на курение,

использование открытого огня и наличие спичек, а также внедрить систему разрешений на проведение сварочных работ, если это диктуется техникой безопасности. Подрядчик отвечает за соблюдение правил и ограничений, а также за неукоснительное их соблюдение своим персоналом, а также всеми посетителями. Правила, регулирующие вопросы курения, открытого огня, и т.п. могут меняться в ходе строительных работ, испытаний или ввода в эксплуатацию любых участков производственного Объекта.

10.27.2. В пределах определенных зон, обозначенных как «ОТКРЫТЫЕ ЗОНЫ», Генподрядчик еженедельно выдает «РАЗРЕШЕНИЯ НА ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ», предоставляющие полномочия на проведение работ с открытым пламенем, сжиганием и сваркой в рабочее время.

10.27.3. В пределах определенных зон, обозначенных как «ОТКРЫТЫЕ ЗОНЫ», Генподрядчик ежедневно выдает «РАЗРЕШЕНИЯ НА ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ», предоставляющие полномочия на проведение работ с открытым пламенем, сжиганием и сваркой в рабочее время. Курение будет разрешено лишь в специально отведенных местах «ОТКРЫТЫЕ ЗОНЫ». По решению Генподрядчик а по завершении работ в «ОТКРЫТЫХ ЗОНАХ» прошедший специальную подготовку работник назначаемся «Дежурным по пожарной охране». Он получает средства индивидуальной защиты, предоставляемые Подрядчиком.

10.27.4. Пожарные дежурства ведутся во время обеденного и других перерывов и продолжаются в течение 30 минут после окончания сварочных работ. Дежурный по пожарной охране следит за тем, чтобы посторонние лица не находились в данной зане во время сварочных работ.

11.0 ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ И ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ О ТРАВМАТИЗМЕ

11.1. Подрядчик обязан:11.1.1. Обеспечить доступ к медицинскому персоналу для консультаций.11.1.2. До начала работ обеспечить средства для оказания своевременной медицинской

помощи на случай серьезных травм. 11.1.3. Обеспечить присутствие на Строительной площадке, по крайней мере, одного

работника из штата Подрядчика на каждые 15 работающих человек, умеющего оказывать первую медицинскую помощь. Такой работник должен обладать действительным свидетельством об окончании курсов первой медицинской помощи подтверждёнными соответствующими документами.

11.1.4. Гарантировать наличие утвержденных врачом-консультантом медикаментов для оказания первой медицинской помощи, когда в них возникает необходимость.

11.1.5. Обеспечить достаточное количество аптечек первой медицинской помощи, утверждённых к применению врачом-консультантом. Аптечки первой медицинской помощи должны

77

находиться в водонепроницаемых емкостях, все предметы данных аптечек должны быть упакованы в отдельные запечатанные пакеты. Содержимое аптечек первой медицинской помощи должно быть проверено Подрядчиком до их отправки на Строительную площадку. При проведении работ Подрядчик еженедельно проверяет аптечки для пополнения использованных медикаментов.

11.1.6. Предоставить транспорт для немедленной транспортировки пострадавших работников к врачу или в больницу или установить систему связи для вызова службы скорой помощи.

11.1.7. Разместить на видном месте номера телефонов и адреса врачей, больниц и служб скорой помощи.

11.1.8. НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО устно уведомлять начальника строительства, мастера, или руководителя службы ОТБОС о любой травме работников Подрядчика или работников находящихся в его подчинении, а также о поломке оборудования или автотранспортных средств, пожаре или материальном ущербе.

11.1.9. Вести ежедневную регистрацию всех случаев оказания первой медицинской помощи.11.1.10. Обеспечить соблюдение медицинских требований данного документа всеми

находящимися в его подчинении работниками.11.1.11. Заполнять и хранить все заполненные «Докладные записки о несчастных случаях» и акты

расследования несчастных случаев и предоставлять Генподрядчик у копии в течение 24 часов после происшествия. Подрядчик заполняет и хранит в картотеке Форму 300 ОТБОС (или эквивалентную форму внутреннего пользования) и обеспечит незамедлительное уведомление отдела по ОТБОС Генподрядчик а со стороны отдела по ОТБОС Подрядчика. Официальное уведомление о несчастных случаях предоставляется в течение 24 (двадцати четырех) часов после уведомления о травмах или заболеваниях работников Подрядчика. Отчет по результатам проведенного расследования предоставляется в разумно короткие сроки с соблюдением требований соответствующий нормативных предписаний РФ.

11.1.12. Хранить на Строительной площадке письменные подтверждения выполнения всех вышеизложенных требований п. 11.0 и предоставлять их Генподрядчик у по его запросу.

11.2. Несчастные случаи и порядок медицинского обслуживания11.2.1. Несчастные случаи, включая ситуации, которые могли бы привести к несчастным

случаямПредставитель по ОТБОС Компании или другое уполномоченное лицо получает

незамедлительное уведомление обо всех несчастных случаях (включая ситуации, которые могли бы привести к несчастным случаям), а документально оформленный акт расследования аварии или несчастного случая предоставляется в течении 24-х (двадцати четырех) часов после уведомления. Все акты расследования аварий и несчастных случаев предоставляются Представителю Компании по ОТБОС.

A. Заполненная документация о расследовании аварий и несчастных случаев будет служить отчетом, содержащим:

1. Информацию, необходимую для заполнения форм, требуемых соответствующими или надзорными органами в связи с производственными травмами и (или) заболеваниями.

2. Информацию по причинам и определению корректирующих действий.3. Документацию об оказанной первой медицинской помощи.

4. Первичную документацию о любом происшествии, независимо от того, возникла ли в связи с ним необходимость в медицинской помощи или нет, и была ли необходимость в восстановлении собственности.

B. Все Подрядчики принимают участие в Программе Компании по облегченному режиму работы, основанной на политике руководства Проекта и Строительной площадки, которая подразумевает облегченный режим работы для временно или частично нетрудоспособных работников до того как они смогут приступить к выполнению своих обычных рабочих обязанностей.

C. Обо всех очевидных или потенциальных заявлениях о выплате страхового возмещения в связи с потерей трудоспособности по производственным принципам следует сообщать в соответствующие страховые компании в течение 24 часов после уведомления Подрядчика или в соответствии с внутренними требованиями.

11.2.2 Первая медицинская помощь (мелкие порезы ,царапины ,ушибы и т .д)A. Работники Подрядчика должны немедленно докладывать сотруднику

Подрядчика ответственному за оказание первой медицинской помощи обо всех производственных травмах или заболеваниях.

B. Все (относящиеся к работе) травмы и заболевания о которых было заявлено или по которым было проведено лечение должны фиксироваться записью (даже если симптомы не подтвердились) в ежедневно заполняемом журнале регистрации Первой медицинской помощи. Этот

78

журнал должен содержать следующую информацию: Ф.И.О. работника номер его пропуска. Ф.И.О. бригадира характер и причину травмы проведенное лечение, дату время и Ф.И.О. лица ответственного за оказание первой помощи.

C. Сотрудник Подрядчика, ответственный за оказание первой помощи проводит лечение пострадавшего работника до тех пор, пока не наступит его полное выздоровление или не будет принято решение обратиться к врачу в соответствии с требованиями соответствующих нормативных предписаний РФ.

11.2.3. Медицинские случаи, не требующие вызова скорой помощи A. Случаи травм и болезней которые как правило не требуют вызова скорой

помощи, включают неглубокие раны попадание соринок или мелких частиц в глаза без серьезных последствий незначительные растяжения и т. д.

B. Подрядчик должен предоставить подходящий транспорт для немедленной транспортировки пострадавших работников к врачу или в больницу.

C. Представитель Подрядчика должен доставить пострадавшего работника в медицинское учреждение и оставаться в данном учреждении до тех пор пока работник не будет в состоянии вернуться на работу. Представитель Подрядчика также должен иметь при себе необходимые формы такие как формы разрешений справки о возвращении и т.д.

D. Если возникает необходимость в том, чтобы сотрудник Подрядчика, ответственный за оказание первой помощи, сопровождал пострадавшего работника, то Подрядчик должен предусмотреть. Чтобы другой его работник, прошедший соответствующую подготовку и аттестацию в оказании первой помощи, замещал его на время отсутствия.

E. Если необходимо созвониться с медицинским учреждением, куда направляется пострадавший сотрудник, то назначенный представитель Подрядчика делает это, пока пострадавший транспортируется в данное учреждение.

F. Если пострадавший работник может вернуться на Строительную площадку в тот же день. То ему следует принести с собой справку от врача, содержащую следующую информацию: дату, Ф.И.О. сотрудник, дату возвращения на работу, рекомендуемый режим работы – обычный или облегченный, дату следующего посещения врача, диагноз, подпись и адрес врача. Если пострадавший работник не в состоянии вернуться на Строительную площадку в тот же день, то транспортировавший его сотрудник должен доставить эту информацию на Строительную площадку и доложить об этом Компании.

G. Подрядчик должен назначить одного сотрудника, который будет вести медицинский архив по всем случаям оказания медицинской помощи и хранить в этом архиве все медицинские справки. Генподрядчик будет периодически проверять ведется ли должным образом медицинский архив Подрядчика.

11.2.4. Неотложные случаи травм и заболеваний, требующие вызова скорой помощи:A. Случаями травм и заболеваний, требующими вызова скорой помощи,

считаются серьёзные травмы головы, ампутации, сердечные приступы и т.д.B. При необходимости вызова скорой помощи следует незамедлительно:

1. Связаться с сотрудником Подрядчика, ответственным за оказание первой медицинской помощи, или ближайшим сотрудником, прошедшим соответствующую подготовку и аттестацию в области оказания первой медицинской помощи.

2. Пока пострадавшему оказывают первую медицинскую помощь, связаться со службой скорой помощи.

3. Один назначенный представитель Подрядчика должен сопровождать пострадавшего сотрудника в медицинское учреждение и оставаться там до установления окончательного диагноза и получения другой необходимой информации.

4. Незамедлительно сообщить в страховую компанию о любых потенциальных случаях подачи иска на выплату компенсации работникам, получившим производственные травмы.

11.3. Гибель или госпитализация двух или более сотрудников.Подрядчик незамедлительно уведомляет следующие официальные инстанции:11.3.1. Судебно-медицинскую экспертизу (в случае гибели).11.3.2. Соответствующие местные органы (в случае гибели).11.3.3. Начальника Строительной площадки от Генподрядчик а.11.3.4. Руководителя службы ОТБОС Генподрядчик а.11.3.5. Страховую компанию занимающуюся вопросами выплаты комплексации

работникам, получившим производственные травмы. 12.0 КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМАТИВОВ Если Генподрядчик не сочтет Программу Подрядчика по дисциплинарным мерам более

строгой, Подрядчик должен придерживаться излагаемых ниже дисциплинарных мер. Кроме этого,

79

Генподрядчик может в любой момент потребовать от Подрядчика отстранения любого сотрудника от работы на участке Работ.

12.1 Серьезные нарушения ОТБОС12.1.1. Серьезным нарушением ОТБОС является нарушение Правил Проекта по ОТБОС, в

результате которого возникает значительная вероятность смертельного исхода, получения серьезной травмы или нанесения серьезного вреда здоровью, серьезного повреждения оборудования или остановки Работ.

Неминуемая опасность для жизни или здоровья – НОЖЗ - представляет собой ситуацию, в которой определенные действия работника угрожают его жизни.

12.1.2. Сотрудник Подрядчика, совершивший серьезное нарушение ОТБОС или оказавшийся в ситуации НОЖЗ, получает письменный выговор от Подрядчика и (или) отстраняется от работы на участке работ временно или постоянно в тех случаях, когда такое нарушение расценивается Генподрядчик ом по ее усмотрению, как грубое нарушение. Для такого вида нарушений ОТБОС не разрешается ограничиваться устным документально оформленным выговором.

12.1.3. Если в течение одного (1) года после первого нарушения имеет место второе серьезное нарушение. Подрядчик автоматически отстраняет данного сотрудника от работ.

12.2. Несущественные нарушения ОТБОС12.2.1. К несущественными нарушениями ОТБОС могут относиться нарушения Правил

Проекта по ОТБОС, в результате которых существует незначительная вероятность смертельного исхода получения серьезной травмы или нанесения серьезного вреда здоровью серьезного повреждения оборудования или остановки работ.

12.2.2. Сотруднику Подрядчика, допустившему несущественное нарушение ОТБОС, должен быть сделан Подрядчиком устный документально оформленный выговор; в случае второго несущественного нарушения ОТБОС тем же сотрудником Подрядчик делает письменный выговор. Если этот же сотрудник окажется виновником третьего несущественного нарушения ОТБОС в течение одного года после первого нарушения, то сотрудник отстраняется от работы на участке работ. Для применения таких возрастающих по строгости дисциплинарных мер воздействия несущественные нарушения ОТБОС не должны быть обязательно идентичными.

Подписи Сторон:

Генподрядчик: ООО «МИП-Строй №1»Генеральный директор____________________ /А.А. Григорян/ МП

Подрядчик:ООО «________________»Генеральный директор_________________ /____________________ /МП

80

Приложение №5 к Договору № _________от «___» __________ 2019 г.

Правила распорядка на Строительной площадке

1. Планы строительных работ 1.1. Не позднее десяти (10) календарных дней до начала строительно-монтажных Работ

Подрядчик обязан передать на рассмотрение и утверждение Генподрядчик ом:1.1.1. Схему организации строительства. 1.1.2. Имена, должности и обязанности всего руководящего состава и ведущих

специалистов, которых Подрядчик представляет к управлению Работами на Строительной площадке.1.1.3. Детальный план предлагаемых Подрядчиком офисных помещений, складов и других

временных сооружений.1.2. Подрядчик обязуется за десять (10) календарных дней до мобилизации разработать и

предоставить на рассмотрение и утверждение Генподрядчик ом инструкции по всем основным профилям работ. Инструкции должны включать в себя план организации работ, конкретные обязанности, инструкции по обращению с инструментом и материалом, инструкции по возведению строительных лесов, план межпрофильного взаимодействия и особенности работ по каждому профилю (например, электрической проверки, прозвонки контуров, инструкции по безопасности по конкретным видам работ и т.д.)

1.3. Рассмотрение и утверждение Генподрядчик ом планов Подрядчика по такелажной оснастке, возведению строительных лесов и других планов строительных работ не означает и не должно толковаться как принятие на себя Генподрядчик ом ответственности или обязательств Подрядчика по Договору или закону и не освобождает Подрядчика от полного соблюдения своих обязательств перед законом или Договором.

2 Обеспечение безопасности2.1 Подрядчик обязан осознавать, что Генподрядчик придает территории и объектам,

связанным с данным Проектом исключительную важность, а также то, что Генподрядчик обеспечит общую охрану Строительной площадки (охрану периметра, обеспечение пропускного режима).

2.2 С целью получения допуска на Строительную площадку Подрядчик обязуется предоставить запрос на получение пропусков для персонала и передвижного оборудования как минимум за десять (10) дней до даты возникновения необходимости, во избежание задержек. Подрядчик несет ответственность за задержки, возникшие вследствие неспособности Подрядчика за 10 дней до даты возникновения необходимости подать запрос на получение пропусков.

2.3 Подрядчик обязуется обеспечить сохранность результатов Работ, имущества, используемого Подрядчиком для строительных работ, и всей собственности Подрядчика. Передвижение персонала Подрядчика и обеспечение сохранности оборудования и материалов, находящихся в распоряжении Подрядчика, является обязанностью Подрядчика. Подрядчик обязуется получить письменное разрешение на вывоз материалов со Строительной площадки или мест хранения.

2.4 Подрядчик обязуется представлять Генподрядчик у еженедельный отчет по сохранности имущества, находящегося в зоне ответственности Подрядчика.

3. Удостоверение личности персоналаПодрядчик обязуется обеспечить всех сотрудников находящихся в прямом или косвенном

подчинении Подрядчика фотографическим удостоверением личности для постоянного использования. Генподрядчик обеспечит контроль типов, формы цвета и других свойств удостоверения личности. Подрядчик обязуется обеспечить постоянное ношение удостоверений личности всеми сотрудниками Подрядчика. Подрядчик обязуется уделять особое внимание удостоверению личности сотрудников во время разработки и выполнения плана по обеспечению охраны Строительной площадки.

Защитные каски руководства должны различаться цветом. Защитные каски представителей службы техники безопасности должны отличаться цветом и иметь соответствующую надпись.

Подрядчик обязуется предоставить Генподрядчик у информацию о специалистах, к которым необходимо обратиться в случае возникновения непредвиденной ситуации. Данная информация включает рабочий телефон, домашний телефон и/или адрес электронной почты.

4 Противопожарные мерыПодрядчик обязуется обеспечить должные противопожарные меры на всех временных и

новых объектах. При необходимости следует использовать дежурных по пожарной охране. Подрядчик обязуется обеспечить постоянное дежурство по пожарной охране генерирующих тепло приборов после работы. Огнеупорный брезент должен использоваться во всех случаях за

81

исключением случаев разрешенных техникой безопасности. Генподрядчик оставляет за собой право пересмотреть противопожарные меры. Противопожарные меры должны быть детально расписаны в программе обеспечения безопасности Подрядчика. Персонал Подрядчика, отвечающий за пожарную безопасность, во время пребывания на Объекте должен носить защитные каски красного цвета.

5. Производственные правилаПодрядчик обязуется обеспечить выполнение всеми сотрудниками, напрямую и косвенно

подчиняющихся Подрядчику, общих производственных правил и предписаний.6. Работа на существующих сооружениях6.1 При выполнении Подрядчиком работ в существующих сооружениях (если это применимо)

или около них, Подрядчик в срок определенный по согласованию сторон обязуется подготовить и предоставить Генподрядчик у рабочий план и график работ. По получении разрешения Генподрядчик а, дополнительных инструкций и необходимых разрешений Подрядчик может приступать к запланированной работе. Генподрядчик не будет необоснованно задерживать, откладывать или отказывать в выдаче разрешений и будет сотрудничать для достижения планомерного выполнения работ.

6.2 Подрядчик получит все допуски к работе для выполнения работы в действующих сооружениях Генподрядчик а. Подрядчик не будет выполнять работу на действующих сооружениях без допуска к работе.

6.3 Передвижение персонала/оборудования по неутвержденным маршрутам и участкам и посредствам неутвержденных транспортных средств запрещается. Подрядчик обязуется обеспечить, чтобы его сотрудники были ознакомлены с данным ограничением.

6.4 Подрядчик примет меры к тому, чтобы оборудование и техника Подрядчика не мешали доступу на территорию действующего производства.

7. Фото и видеосъемка Фото и видеосъемка на Строительной площадке без письменного разрешения Генподрядчик а

запрещена. Подрядчик обязуется обеспечить, чтобы все сотрудники Подрядчика были ознакомлены с этим ограничением.

8. Использование существующих сооруженийПодрядчик может использовать существующие сооружения при наличии их в распоряжении,

получив разрешение Генподрядчик а. После их использования, Подрядчик обязуется убедиться в том, что состояние сооружений не ухудшилось за время их использования Подрядчиком.

9. Временные сооружения Если Подрядчик отвечает за обеспечение временных сооружений, следующие параграфы

отвечают общим требованиям к Проекту относительно данных временных сооружений.9.1. Подрядчик обязуется обеспечить сооружение и поддержание всех необходимых

временных сооружений, таких как офисные сооружения, раздевалки, подъездные пути, наклонные въезды и выезды, заграждения, заборы, предупредительная световая сигнализация, флажки, аппараты для кондиционирования воздуха, средства первой помощи, средства обеспечения безопасности и любые другие сооружения, необходимые Подрядчику для выполнения работ.

9.2. Подрядчик предоставит временные сооружения для курящих сотрудников. Эти сооружения будут находиться в специально отведенных местах. Курение в других местах запрещено.

9.3. Все временные сооружения должны быть огнестойкими. Размер(ы), количество и тип(ы) временных сооружений являются предметом рассмотрения и при необходимости одобрения Генподрядчик а.

9.4. Подрядчик обязуется обеспечить для своих сотрудников места приема пищи. Автоматы для продажи напитков и закусок на строительную площадку допущены не будут. При возникновении необходимости при сверхурочной работе питание будет доставлено Подрядчиком по получении разрешения Генподрядчик а из мест, находящихся вне территории строительной площадки. Генподрядчик может предоставить в распоряжение Подрядчика некоторые постоянные сооружения для использования в качестве кафетериев.

9.5. Подрядчик предоставит, установит, распределит и будет поддерживать в рабочем состоянии все необходимые электрические, газовые, пневматические системы, системы водоснабжения, топливные системы и любые другие, необходимые для выполнения Работ системы оборудования.

9.6. Подрядчик обеспечит весь транспорт для своих сотрудников и сотрудников для передвижения внутри и вне Строительной площадки.

9.7. Подрядчик предоставит и обеспечит мастерские и площадки, ремонтные мастерские и площадки, изготовление, сборку, строительное оборудование для секционной сборки, машинное оборудование, инструменты, запасные части и расходные материалы в рабочем состоянии, размере и количестве, необходимом для выполнения Работы на Строительной площадке.

82

10. Обеспечение чистоты и дренажной системы на Строительной площадке.10.1. Подрядчик обеспечит чистоту всей Строительной площадки, не допуская скопления

мусора, снега и избыточных материалов.10.2. Подъездные пути должны быть чистыми от грязи, снега, льда и мусора.10.3. Подрядчик обеспечит должную канализацию площадки и предпримет должные меры

для обеспечения того, чтобы строительство на Строительной площадке и прилегающих территориях не осложнялось плохим состоянием почвы или плохой канализацией. Подрядчик обязуется обеспечить, чтобы канализация его Строительной площадки не имела негативного воздействия на другие земельные участки.

10.4. Подрядчик обязуется обеспечить необходимую и надлежащую канализацию строительных площадок, мест хранения, парковки и изготовления, что включает в себя прокладку труб слива в дренажный канал или канализационную систему. Временные канализационные сооружения должны быть разобраны по окончании выполнения Работ, если Генподрядчик не укажет на необходимость их сохранения. Подрядчик отвечает за работу насосов для обеспечения канализации площадки. Во избежание потерь рабочего времени по причине погодных условий, Подрядчик обязуется предоставить и установить необходимые покрытия.

10.5. Подрядчик обязуется обеспечить чистоту рабочих и монтажных площадей и оборудования, чтобы обеспечить должную сохранность материалов и текущей работы и не допустить опасного состояния.

10.6. Подрядчик обязуется содержать рабочее место в чистом аккуратном и безопасном состоянии и очищать территорию Генподрядчик а от мусора и отходов, появившихся в результате работ Подрядчика. По завершении работы Подрядчик обязуется вернуть неиспользованные материалы Генподрядчик а и освободить территорию Генподрядчик а от оборудования, материалов, строительных лесов и прочего, оставив территорию Генподрядчик а в чистом, безопасном и готовом к эксплуатации виде.

10.7 Подрядчик обязуется сгружать, транспортировать и избавляться от всех отходов, снега, мусора, образованного в результате деятельности Подрядчика, в специально отведенных местах сброса отходов, определенных требованиями природоохранных органов и согласованных с Генподрядчик ом. Подрядчик обязуется получить соответствующие разрешения, необходимые для производства таких работ.

10.8 В случае, если Подрядчик не сможет поддерживать рабочую площадь в описанном выше состоянии или состоянии удовлетворяющем Генподрядчик а, или не сможет осуществить уборку немедленно по получении письменного распоряжения, Генподрядчик оставляет за собой право без дальнейшего уведомления Подрядчика осуществить уборку от лица Подрядчика за его счет. Генподрядчик может осуществлять хранение убранных материалов в месте по своему усмотрению от лица и за счет Подрядчика. Генподрядчик в кратчайший срок должен уведомить Подрядчика о месте хранения. Подрядчик обязуется в кратчайший срок возместить Генподрядчик у стоимость уборки и хранения.

10.9 Подрядчик на период действия Договора обязуется поддерживать все места экскаваторных работ, места строительства подъездных дорог, места хранения отходов, карьеров и других рабочих площадей в непыльном состоянии так, как это определяет Генподрядчик . Промышленные методы контроля пыльного состояния, которые позволяет данная местность: дождевание, химическое воздействие, обработка битумными материалами и подобные методы разрешены. Отдельная оплата за контроль содержания пыли в окружающем воздухе или его соответствия требованиям норм защиты окружающей среды не предусмотрена.

11. Загрязнение окружающей среды 11.1 Подрядчик обязуется следовать государственным нормам контроля защиты окружающей

среды. О случаях загрязнения окружающей среды необходимо немедленно доложить по инстанциям согласно требованиям действующего законодательства, а также руководству Генподрядчик а. Подрядчик будет ответственен за устранение последствий загрязнения окружающей среды в соответствии с инструкциями Генподрядчик а.

11.2 Подрядчик обязуется выполнять Работы таким образом, чтобы не выбрасывать в атмосферу из какого бы то ни было источника пары, пыль или другие опасные вещества в объемах, нарушающих законы, правила и предписания государственных органов.

12. Планирование и подготовка кадров12.1 Подрядчик обязуется начать составление прогнозов по требуемым людским ресурсам,

проводя сравнительный анализ требуемого и имеющегося в наличии рабочего персонала, и предоставить Генподрядчик у доклад не позднее 10 (десяти) дней после заключения Договора.

12.2 Подрядчик обязуется разработать план по трудовым ресурсам, включающий набор, подготовку, замещение вакантных должностей, источники и характеристики трудовых ресурсов,

83

производительность, количество рабочих дней в неделю, визы (если необходимо), анализ условий на рынке труда, предоставление конкурентных условий труда.

12.3 Подрядчик обязуется заблаговременно разработать и представить планы, чтобы избежать или свести к минимуму нехватку рабочей силы в будущем.

13. Строительная техникаПодрядчик отвечает за обеспечение сотрудников Подрядчика, привлеченных к работе

Подрядчиком, достаточным количеством соответствующих инструментов и механического оборудования для эффективного и безопасного выполнения конкретных рабочих задач. Все Работы должны осуществляться без происшествий и нарушений техники безопасности. Запрещается использовать самодельные инструменты.

14. Осмотр строительной техники14.1 С целью обеспечения безопасной работы Подрядчик обязуется провести тщательный

осмотр (силами компетентных специалистов) всей строительной техники и соответствующих комплектующих изделий Подрядчика до мобилизации. Во время мобилизации Подрядчик обязуется предоставить Генподрядчик у один экземпляр инспекционного отчета.

14.2 После мобилизации Подрядчик обязуется регулярно проводить проверки и осмотры строительной техники Подрядчика, опираясь на рекомендации производителя (как минимум), а также подготавливать и вести ведомости таких проверок и осмотров (например: ведомости ТО, контрольные листы, ремонтные ведомости и т.д.) Данные ведомости о проверках и осмотрах должны предоставляться сотрудникам Генподрядчик а для рассмотрения и контроля состояния строительной техники. После любого происшествия связанного с техникой, должен проводиться ее повторный осмотр. Полный осмотр производится ежегодно и раз в квартал.

15. ГСМПодрядчиком должны быть определенны ответственные за покупку, хранение и

соответствующую утилизацию топлива и горюче-смазочных материалов, использующихся для легковых автомобилей и строительной техники Подрядчика в связи с выполнением им Работ.

16. Хранение материалов16.1 Подрядчик обязуется организовать порядок получения, хранения и выдачи материалов и

передать данный регламент на рассмотрение и утверждение Генподрядчик а через 10 (десять) дней после заключения Договора.

16.2 Подрядчик обязуется соблюдать и поддерживать чистоту на всех складских участках, складах и площадках.

16.3 Все чувствительные к погодным условиям материалы, техника и другие предметы снабжения Подрядчик обязуется хранить в контейнерах или других атмосферостойких сооружениях. Такие изделия, как приборы, мелкий инструмент, электропроводка, сварочные электроды, хрупкая техника и специальные детали должны быть защищены от воздействия внешних условий и храниться в помещениях.

16.4 Некоторые наименования техники и материалов, такие как запасные части, химикаты и т.п., при их доставке к месту работ должны доставляться Подрядчиком в места указанные Генподрядчик ом.

16.5 Необходимо наличие паспортов безопасности материалов, которые Подрядчик поставит на Строительную площадку и будет использовать для проведения Работ.

16.6 Ответственность за транспортировку и контроль качества материалов Ответственность Подрядчика в отношении материалов, поставляемых Подрядчиком, помимо

прочего, включает:16.6.1 Предоставление на рассмотрение Генподрядчик а в течение 30 (тридцати) дней после

заключения Договора всесторонней методики приема контроля качества и защиты материалов.16.6.2 Своевременную доставку техники и материалов, поставляемых Подрядчиком. 16.6.3 Организацию системы приемочного осмотра, обеспечивающей документирование

пригодности материалов, как поставленных, так и закупленных, при их получении. Такие осмотры должны включать визуальные, размерные и функциональные и любые другие необходимые разрушающие и/или неразрушающие проверки или иные способы, требующиеся для подтверждения соответствия состава и качества материалов. Сопроводительная документация, такая как заводские свидетельства и сертификаты соответствия, получаемые с материалами и техникой, должны сохраняться и передаваться Генподрядчик у при завершении монтажных работ или по его требованию.

16.6.4 Ведение управления запасами и обработку всей необходимой документации, помимо прочего включая:

Проверку всех материалов на соответствие требованиям Технических условий.Подготовку и обновление экспедиторских отчетов.

84

Возложение на себя полной ответственности и отчетности по всем полученным материалам.Внедрение системы инвентарного контроля, уделяя особое внимание материалам,

хранящимся обычно в охраняемой зоне, с целью пересечения их изъятия посторонними лицами.16.6.5 Всю собственно транспортировку, включая обеспечение транспортной техники для

транспортировки к месту монтажа или промежуточного хранения, выгрузки на площадке разгрузки или Строительной площадке, а также транспортировки и погрузки-выгрузки с площадки, разгрузки на рабочие участки или других погрузо-разгрузочных работ.

16.7 Склады массовых материалов должны располагаться вдали от рабочих участков, но в пределах Строительной площадки. Ограниченное количество небольших фитингов может размещаться вблизи рабочих участков в небольших складских сооружениях или комплектных ящиках.

17. Отвод воды и уборка снегаПри необходимости Подрядчик обязуется обеспечить и использовать насосы и другое

оборудование для отвода воды со своих рабочих площадок Подрядчик также обязуется обеспечить технику и грузовые автомобили для уборки снега и его вывоза на выделенное место свалки. Подрядчику не полагается какая-либо дополнительная компенсация за задержки и/или утрату производительности в связи с работами по отводу воды и уборке снега.

18. Планирование использования материаловПодрядчик обязуется использовать все данные по поставке материалов для разработки

графика своих работ во избежание задержек в Работе в связи с отсутствием материалов. В графиках должны быть учтены текущие сведения по поставке материалов и фактические прогнозы в целях планирования работ, для которых имеются в наличии все материалы.

19. Геодезическая сетьПодрядчик обязуется обеспечить надлежащую защиту от повреждений для всех имеющихся

геодезических отметок и знаков. Подрядчик обязуется тщательно сохранять все знаки, отметки, реперы и рейки. За уничтожение каждого из таких знаков Подрядчику будет выставлен счет на замену, и он будет нести ответственность за любые ошибки или потерю времени, которые могут в связи с этим последовать. Для долговременных геодезических знаков или отметок, которые необходимо убрать или сдвинуть, должна быть обеспечена защита, до того пока их нельзя будет соответствующим образом привязать к местности для перестановки. Подрядчик обязуется обеспечить материалы и помощь для надлежащей замены таких знаков или отметок. В зимнее время при наличии снега, отметки должны иметь флагштоки.

20. Взаимодействие с другими организациямиПодрядчик обязуется взаимодействовать с другими организациями на Строительной

площадке и смежных площадках в целях обеспечения бесперебойной Работы и предотвращения задержек по причине взаимных помех. Подрядчик обязуется уведомлять Генподрядчик а об условиях и временном графике работ, требующих согласования с другими организациями. Подрядчик обязуется принять все необходимые меры для предотвращения ущерба результатам работ и оборудованию, а также для сведения к минимуму взаимных нарушений деятельности или прерывания работ Генподрядчик а или других организаций.

21. Местоположение Строительной площадки и подъездные пути 21.1 От Подрядчика требуется провести все изыскания по специальным ограничениям,

действующим для дорог в районе Строительной площадки с точки зрения поставок техники и материалов.

21.2 На месте реконструкции Объекта будет использоваться утвержденная система организации дорожного движения.

21.3 Максимальная скорость движения на Строительной площадке составляет 20 км/ч. В некоторых зонах может потребоваться более низкая скорость.

21.4 Подрядчик производит компенсацию ущерба, причиненного по его вине или выплату всех соответствующих расходов и издержек.

21.5 Генподрядчик обозначит границы подъездных путей, парковочных площадок, зон хранения, а также Строительной площадки. Подрядчик несет ответственность за нарушение своими сотрудниками границ зон, не обозначенных для использования Подрядчиком. В случае необходимости наличия в таких зонах отдельных рабочих, Генподрядчик выдаст соответствующим сотрудникам Подрядчика разрешения на вход и выполнение работ.

21.6 Все построенные Подрядчиком дороги должны соответствовать нагрузкам движущегося по ним транспорта и исключать возможность повреждения подземных объектов. Перед завершением всех работ все временные дороги должны быть ликвидированы, если только Генподрядчик не распорядится их сохранить.

85

21.7 Доступ на дороги, кроме упомянутых выше, ограничен в целях безопасности. Подрядчику не будет разрешен доступ к таким дорогам или их использование. Дороги ограниченного доступа будут определены после завершения организации строительства.

22. Планировка Строительной площадки и обозначение зонПодрядчик обязуется убедиться в знании всеми сотрудниками планировки Строительной

площадки утвержденных путей передвижения на Строительную площадку и от нее, а также расположение соответствующих конкретных рабочих зон.

23. Неприкосновенность записейВсе сведения, запрошенные у Подрядчика или предоставленные им Генподрядчик у, будут

считаться конфиденциальными и доступ к таким сведениям будет ограничен кругом уполномоченных лиц. Подрядчик обязуется сообщать Генподрядчик у о любых изменениях или поправках в ранее предоставленные сведения.

24. Ограничение шумов Вся работа должна осуществляться без необоснованных шумов, вибраций или помех. Все

воздушные компрессоры и все другие механизмы, использующиеся на рабочей площадке, должны быть оснащены звукоизолирующими кожухами для ограничения издаваемого шума до уровня не более 85 дБ(А) на расстоянии 1 метра.

Во всех зонах, где уровень шума превышает 85 дБ(А) Подрядчик обязуется установить соответствующие знаки.

Подрядчик обязуется обеспечить соответствующие средства защиты слуха, обязательные для использования всем персоналом работающим на площадках с уровнем шума свыше 85 дБ(А). Вокруг сварочных площадок должны быть установленные соответствующие защитные экраны.

25. Документация 25.1 Свидетельство о квалификацииПодрядчик обязуется обеспечить соответствие свидетельств/квалификации своего персонала

законодательным и прочим установленным требованиям.25.2 УчетУчет квалификации персонала Подрядчика должен вестись и предоставляться Генподрядчик у

по его требованию. Учетные данные должны быть легко доступны.

26. Знаки на площадке Установка опознавательных знаков и объявлений по технике безопасности или инструкций

разрешается на площадке только после утверждения Генподрядчик ом их формата, мест размещения и количества.

Подписи Сторон:

Генподрядчик: ООО «МИП-Строй №1»Генеральный директор____________________ /А.А. Григорян/ МП

Подрядчик:ООО «_________________»Генеральный директор_________________ /______________________. /МП

86

Приложение №6к Договору №_________от «__» _________ 2019 г.

Система управления качеством

1. ОБЪЕМ РАБОТ1.1. Подрядчик демонстрирует способность выполнять Работы, которые соответствуют

утвержденным нормативным требованиям и требованиям Генподрядчик а и направлены на расширение степени удовлетворения Генподрядчик а путем эффективного применения системы управления качеством, включая процессы непрерывного усовершенствования системы управления качеством и гарантии соответствия утвержденным нормативным требованиями и требованиям Генподрядчик а.

1.2. Проверки, испытания и требования, указанные в настоящем документе и иных разделах Договора, не ограничивают проведение Подрядчиком собственного контроля качества, обеспечивающего общее соответствие требованиям Договора. Подрядчик имеет право использовать собственные методы контроля и обеспечения качества, если такие методы утверждены Подрядчиком до начала работ.

2. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА2.1 Подрядчик внедряет систему контроля качества на основании Положения о проведении

строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 468.

2.2. Предметом строительного контроля является проверка выполнения работ при строительстве объектов капитального строительства на соответствие требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов в целях обеспечения безопасности зданий и сооружений.

2.3. Строительный контроль проводится:- лицом, осуществляющим строительство (далее - Подрядчик);- Генподрядчик ом, Генподрядчик ом либо организацией, осуществляющей подготовку

проектной документации и привлеченной Генподрядчик ом (Генподрядчик ом) по договору для осуществления строительного контроля (в части проверки соответствия выполняемых работ проектной документации).

2.4. Функции строительного контроля вправе осуществлять работники Подрядчика и Генподрядчик а, на которых в установленном порядке возложена обязанность по осуществлению такого контроля.

2.5. Строительный контроль, осуществляемый Подрядчиком, включает проведение следующих контрольных мероприятий:

а) проверка качества строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных для строительства объекта капитального строительства (далее соответственно - продукция, входной контроль);

б) проверка соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения применяемой продукции;

в) проверка соблюдения последовательности и состава технологических операций при осуществлении строительства объекта капитального строительства;

г) совместно с Генподрядчик ом освидетельствование работ, скрываемых последующими работами (далее - скрытые работы), и промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения;

д) приемка законченных видов (этапов) работ;е) проверка совместно с Генподрядчик ом соответствия законченного строительством объекта

требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, технических регламентов.

2.6. Строительный контроль, осуществляемый Генподрядчик ом, включает проведение следующих контрольных мероприятий:

а) проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения Подрядчиком входного контроля и достоверности документирования его результатов;

87

б) проверка выполнения Подрядчиком контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения применяемой продукции и достоверности документирования его результатов;

в) проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения Подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования его результатов;

г) совместно с Подрядчиком освидетельствование скрытых работ и промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения;

д) проверка совместно с Подрядчиком соответствия законченного строительством объекта требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов;

е) иные мероприятия в целях осуществления строительного контроля, предусмотренные законодательством Российской Федерации и (или) заключенным договором.

2.7. Входной контроль осуществляется до момента применения продукции в процессе строительства и включает проверку наличия и содержания документов поставщиков, содержащих сведения о качестве поставленной ими продукции, ее соответствия требованиям рабочей документации, технических регламентов, стандартов и сводов правил.

Подрядчик вправе при осуществлении входного контроля провести в установленном порядке измерения и испытания соответствующей продукции своими силами или поручить их проведение аккредитованной организации.

В случае выявления при входном контроле продукции, не соответствующей установленным требованиям, ее применение для строительства не допускается.

2.8. В случае, если в ходе проверки соблюдения правил складирования и хранения выявлены нарушения установленных норм и правил, применение продукции, хранившейся с нарушением, для строительства не допускается впредь до подтверждения соответствия показателей ее качества требованиям рабочей документации, технических регламентов, стандартов и сводов правил.

2.9. В ходе контроля последовательности и состава технологических операций по строительству объектов капитального строительства осуществляется проверка:

- соблюдения последовательности и состава выполняемых технологических операций и их соответствия требованиям технических регламентов, стандартов, сводов правил, проектной документации, результатам инженерных изысканий, градостроительному плану земельного участка;

- соответствия качества выполнения технологических операций и их результатов требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, а также требованиям технических регламентов, стандартов и сводов правил.

2.10. До завершения процедуры освидетельствования скрытых работ выполнение последующих работ запрещается.

2.11. В случае если контрольные мероприятия выполняются совместно Подрядчиком и Генподрядчик ом, Подрядчик обеспечивает уведомление Генподрядчик а о дате и времени проведения этих мероприятий не позднее, чем за 3 рабочих дня.

В случае, если Генподрядчик был уведомлен в установленном порядке и не явился для участия в контрольных мероприятиях, Подрядчик вправе провести их в отсутствие Генподрядчик а.

2.12. Проведение контрольного мероприятия и его результаты фиксируются путем составления акта. Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах отражаются в общем журнале работ с приложением к нему соответствующих актов. Акты, составленные по результатам контрольных мероприятий, проводимых совместно Подрядчиком и Генподрядчик ом, составляются в 2 экземплярах и подписываются их представителями.

Подрядчик в течение 3 дней после завершения контрольного мероприятия обязан направить Генподрядчик у 1 копию акта, составленного по результатам контрольного мероприятия.

2.13. Подрядчик ведет соответствующую документацию и обслуживает систему с целью обеспечения соответствия выполнения работ требованиям Договора и государственных органов той административно-территориальной единицы, где выполняются работы.

2 . 1 4 . В основные задачи системы контроля качества Подрядчика входит: отслеживать выполнение инструкций в области контроля качества с целью

обеспечения соответствия выполняемых заданий условиям Договора; предотвращать несоответствия путем внедрения эффективной программы контроля

качества на предварительной стадии строительства; находить и отделять бракованные материалы с целью предотвращения ненадлежащего

использования;

88

своевременно исправлять (переделывать, ремонтировать) бракованные материалы; вести соответствующую документацию и учет данных, включая записи обо всех

испытаниях и проверкax, соответствующие инструкции, отчеты с несоответствующем качестве, записи о ремонте и исправлении и иные необходимые данные.

2.15 Управление системой контроля качества может осуществляться либо сторонней организацией, либо внутренним персоналом Подрядчика по усмотрению Подрядчика. В любом случае за контроль качества отвечает соответствующий персонал, находящийся на рабочем месте Подрядчика.

2.16 Персонал Подрядчика по контролю качества действует независимо от строительных работ. По мере необходимости персонал Подрядчика по контролю качества сотрудничает с Генподрядчик ом.

3. КОНТРОЛЬ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ3.1. Подрядчик ведет и контролирует документацию и информацию, относящуюся к

выполняемым работам. Подрядчик несет ответственность за то, чтобы документация предоставляемая Генподрядчик ом для выполнения строительных работ:

соответствовала самой последней редакции; обеспечивала наличие нужных редакций соответствующих документов в местах

использования; документация пересматривается и обновляется, по мере необходимости, заново

утверждается Генподрядчик ом; определяется статус текущих редакций документов; документы должны быть легко различимы и разборчиво написаны; старые документы своевременно удаляются из всех мест пользования и принимаются меры

по предотвращению их дальнейшего использования.

4. РЕСУРСЫ4.1. Подрядчик гарантирует, что персонал, выполняющий работы, компетентен и имеет

соответствующее образование, подготовку, навыки и опыт работы.4.2. Подрядчик разрабатывает положения по выявлению необходимости обучения

персонала и обеспечивает обучение персонала, выполняющего работы, влияющие на качество. Такие положения предусматривают ведение документации по обучению и соответствующих записей.

4.3. Инспектора, нанятые Подрядчиком, а также поставщики Подрядчика и инспекционные органы обладают соответствующей квалификацией для выполнения необходимых проверок категории работ, подлежащей проверке, и имеют определенное свидетельство в соответствии с требованиями Договора или административно-территориальной единицы, где выполняются работы.

4.4. Кроме прочей необходимости обучения, выявленной Подрядчиком, до начала каждого основного этапа работ по Договору проводится совещание по контролю качества до начала строительных работ с участием ответственных представителей участков и офиса с тем, чтобы обеспечить выполнение качества теми, кто выполняет работы.

4.5. Подрядчик поддерживает инфраструктуру, необходимую для достижения соответствия с установленными требованиями. В инфраструктуру входят без ограничений:

здания; рабочие места; коммунальные услуги; техническое и программное обеспечение.

5. АНАЛИЗ ДОГОВОРА5.1. Подрядчик анализирует требования, связанные с Договором. В ходе анализа

устанавливается, адекватно ли определены требования, устранены ли различия в требованиях по сравнению с ранее заявленными и в состоянии ли Подрядчик выполнить установленные требования.

6. ОТБОР СУБПОДРЯДЧИКОВ И ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА6.1. Подрядчик гарантирует что поставщики, Субподрядчики и инспекционные

организации отвечают стандартам качества, предъявляемым Подрядчику.6.2. Подрядчик отбирает и оценивает Субподрядчика, поставщиков и инспекционные

организации на основе их возможности поставлять товар или услуги в соответствии с требованиями Подрядчика и по согласованию с Генподрядчик ом.

89

6.3. Подрядчик ведет записи об отборе и квалификациях Субподрядчика, поставщиков и организаций.

Подрядчик проводит испытания и проверку работ (включая материалы) как на Строительной площадке, так и за ее пределами согласно требованиям Договора.

7. ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА7.1. Подрядчик гарантирует что поставщики, инспекционные организации отвечают

стандартам качества, предъявляемым Подрядчику.7.2. Подрядчик отбирает и оценивает поставщиков и инспекционные организации на

основе их возможности поставлять товар или услуги в соответствии с требованиями Подрядчика и по согласованию с Генподрядчик ом.

7.3. Подрядчик ведет записи об отборе и квалификациях поставщиков и организаций.Подрядчик проводит испытания и проверку работ (включая материалы) как на Строительной

площадке, так и за ее пределами согласно требованиям Договора.

8. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ПОДРЯДЧИКА ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА (ПРЕДСТАВИТЕЛЬ)

8.1. Подрядчик назначает представителя, в чьи обязанности входит выполнение следующего:

Присутствовать на площадке в рабочие часы и в предусмотренный данным Договором «полный рабочий день». Подрядчик назначает запасного представителя (-лей) для выполнения обязанностей в период временного отсутствия руководителя контроля качества.

Тесно сотрудничать с Генподрядчик ом с тем, чтобы гарантировать максимально высокий контроль качества. Посещать совещания по требованию Генподрядчик а.

Быть знакомым с объемом работ по Договору, чертежами и техническими условиями. Обладать полномочиями остановить работы на законном основании, забраковать

работу, приказать перенести работы, начать текущий ремонт, предложить решения и забраковать материалы, не отвечающие требованиям Договора, а также предпринять действия по исправлению и/или предотвращению ситуации, если потребуется.

Устанавливать и внедрять программы контроля качества для Подрядчика и его Субподрядчиков и следить за тем, как они выполняются.

Осуществлять проверки в ходе выполнения работ и после их окончания по каждому сегменту работы с тем, чтобы гарантировать выполнение условий Договора. По запросу сопровождать представителей Генподрядчик а во время таких проверок.

Проводить проверку закупленных Подрядчиком материалов и оборудования поступающих на Строительную площадку с тем, чтобы гарантировать выполнение требований Договора.

Координировать необходимые испытания, проверки и демонстрации со специалистами Генподрядчик а или любыми контролирующими органами обладающими соответствующей юрисдикцией. Гарантировать, что работы доступны для проведения испытаний или проверок.

При необходимости по согласованию с Генподрядчик ом нанимать Субподрядчиков для проведения проверок работ в областях, где требуется дополнительная техническая экспертиза (монтажно-строительные работы, электротехника, электроника, система контроля и коммуникаций, сварка, строительство и т.д.). Подавать на утверждение Генподрядчик а квалификационные требования Субподрядчиков.

При поступлении запроса, планировать и выезжать с Генподрядчик ом на Строительную площадку.

9. ВЫПОЛНЕНИЕ/ПРОВЕРКА9.1. Действия Подрядчика по осуществлению проверки должны быть адекватными с тем,

чтобы отражать все работы, как на площадке, так и за ее пределами и должны быть согласованы с предлагаемой последовательностью работ и включать как минимум 4 этапа проверки всех определяемых участков или сегментов работ по следующей схеме:

9.1.1. Первоначальная проверка: Проводится, как только значительная часть конкретного вида работы завершена и включает проверку качества и анализ контрольных испытаний на предмет соответствия требованиям Договора удаление бракованных или поврежденных материалов, бездействие, и требования в отношении геометрических размеров.

90

9.1.2. Последующая проверка: Проводится ежедневно или чаще, если возникает необходимость гарантии непрерывного выполнения требований Договора, включая контрольные испытания, вплоть до завершения работ.

9.1.3. Окончательная проверка: Проводится по завершении большой части работ. Подрядчик проверяет работу на предмет качества, профессионального мастерства и законченности до уведомления о том, что вид или этап работы завершен.

9.1.4. Специальные испытания и порядок проверки (включая документацию) по каждому материалу или виду работ, обозначенных в Договоре.

9.2. Работы, произведенные Подрядчиком, проверяются (т. е. штампуются) и обсуждаются до уведомления Генподрядчик а о том, что работы готовы для окончательной проверки на приемку. Подрядчик заносит перечень незавершенных работ (т. е. недостатков) в журнал незавершенных работ.

9.3. Подрядчик оставляет участки поведения работ доступными до тех пор, пока не будут завершены и утверждены всеми задействованными сторонами, включая Генподрядчик а все проверки и испытания. Недоступные участки работ до того, как проведены проверки и испытания всеми задействованными сторонами становятся доступными для проверок и испытаний за счет Подрядчика.

9.4. Подрядчик оформляет и готовит документацию по проверкам и испытаниям для передачи по завершении строительства. Подрядчик разрабатывает пакеты документов для передачи через систему определенную или взаимно согласованную с Генподрядчик ом. Каждый системный файл содержит записи проверки испытаний участников по видам оборудования системы. Если не оговорено иное, Подрядчик подает оригинал и как минимум 2 (две) чистые легко читаемые копии всех переданных пакетов документов Генподрядчик у по завершении монтажно-строительной части или на усмотрение Генподрядчик а.

10. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕРОК ИЗМЕРЕНИЙ И ИСПЫТАНИЙ10.1. Подрядчик представляет и проводит техническое обслуживание измерительных и

испытательных приборов используемых для проверки их соответствия ТУ. Подрядчик предоставляет руководство по контролю за калибровкой данного оборудования. В руководстве определяются отрезки времени, и стандарты в соответствии с которыми проверяется испытательное и измерительное оборудование. Данное оборудование снабжается записью о проделанной калибровке, и ведется журнал его использования. Измерительное и испытательное оборудование Подрядчика доступно для использования Генподрядчик ом на предмет проверки его точности и состояния, а также для мониторинга проверок и испытаний.

Подписи Сторон:

Генподрядчик: ООО «МИП-Строй №1»Генеральный директор____________________ /А.А. Григорян/ МП

Подрядчик:ООО «_________________»Генеральный директор_________________ /__________________ /МП

91

Приложение №7к Договору №____от «__» _________ 2019 г.

Основные требования к Подрядчику по составлению детальных графиков производства работ, ведению учета выполненных работ, и предоставлению информации о ходе выполнения работ

Генподрядчик у.1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ1.1. Проект – комплекс мероприятий, предназначенных для достижения поставленной

цели. Если работы выполняются по договору, проект – это совокупность мероприятий, предназначенных для своевременного выполнения всех условий договора.

1.2. Иерархическая структура работ (ИСР) – структура работ проекта после декомпозиции, определяющая его основные результаты. Каждый элемент ИСР должен определять какой - либо результат, по какому – либо конструктивному элементу, процессу или их совокупности.

1.3. Фаза проекта – элемент ИСР1.4. Пакет работ – элемент ИСР нижнего уровня, то есть не имеющий подэлементов.1.5. Операция – некоторое действие, которое необходимо выполнить, чтобы получить

результат, влияющий на успешную реализацию проекта, определяемое ИСР.1.6. Взаимосвязи операций отображают логические ограничения на порядок их

выполнения. Связь может характеризоваться задержкой – промежутком времени, либо объемом между выполнением условий связи.

1.7. Сетевая модель проекта – совокупность операций модели и их взаимосвязей. Сетевая модель часто отображается в виде Сетевой диаграммы, на которой операции отображаются прямоугольниками, а их взаимосвязь отображается стрелками.

1.8. Компьютерная модель проекта – это сетевая модель и вся количественная информация и ограничения проекта, используемые для составления графиков и бюджетов проекта, а так же для получения любой другой информации, необходимой для планирования, учета и анализа исполнения проекта.

1.9. Полный резерв – промежуток рабочего времени, на который можно задержать исполнение операций, не задержав срока исполнения проекта в целом.

1.10. Критический путь – совокупность взаимосвязанных операций проекта, имеющая максимальную общую длительность. Длительность критического пути обычно определяет длительность проекта. У операций критического пути нулевой полный резерв.

1.11. Объем работ – количество работы (обычно измеряемое в физических единицах), которое необходимо выполнить для завершения операции, фазы проекта или проекта.

1.12. Риск – неопределенное событие или условие, которое может повлиять на достижение целей проекта.

1.13. Проблема – определенное событие или условие, которое может повлиять на достижение целей проекта.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ2.1. Настоящее Приложение устанавливает основные требования к Подрядчику по

составлению сетевых и компьютерных моделей проекта, ведению учета выполненных работ, и предоставлению информации о ходе выполнения работ Генподрядчик у и являются обязательными для выполнения Подрядчиком.

2.2. Подрядчик должен назначить своих Ответственных Представителей, отвечающих за составление сетевых и компьютерных моделей проекта, ведения учета и подготовку отчетности в соответствии с настоящим Приложением, сообщить их контактные телефоны и адрес электронной почты.

2.3. В течение трех рабочих дней ответственный представитель должен пройти инструктаж по составлению сетевых и компьютерных моделей проекта, ведению учета и подготовке отчетности в соответствии с настоящим Приложением, в производственном управлении Генподрядчик а.

2.4. Ответственный Представитель напрямую взаимодействует с Генподрядчик ом и отвечает за ведение и координацию графиков производства работ своих объектов.

2.5. Утвержденный и согласованный с Генподрядчик ом график выполнения работ (Базовый график) служит основой для измерения исполнения проектов. Учет и отчетность по исполнению должны производиться строго в соответствии позициями утвержденных графиков.

2.6. В случае, если Подрядчик не смог предоставить график выполнения работ, соответствующий настоящим требованиям, либо не предоставляет учетной информации, либо

92

предоставляет недостоверную информацию два раза подряд, такое считается существенным нарушением Договора, достаточным для его расторжения.

2.7. В случае авторизированного внесения изменений в программу работ, базовый график должен включить согласованные изменения. О любых изменениях базового графика Генподрядчик должен быть проинформирован в письменном виде.

3. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ СЕТЕВЫХ И КОМПЬЮТЕРНЫХ МОДЕЛЕЙ ПРОЕКТА

3.1. График реализации проекта должен формироваться компьютерной моделью проекта и представляться в электронном виде в формате sprj.

3.2. Основная Иерархическая Структура Работ проекта должна быть составлена и утверждена Генподрядчик ом в течение двух рабочих дней с даты подписания Договора.

3.3. Операции проекта должны удовлетворять следующим требованиям: Длительность для большинства операций не должна превышать двух недель

исключения допускаются для операций связанных с закупками и поставками оборудования, а так же однородных операций, имеющих ясную и единую единицу измерения (например, большой объем выемки грунта, на котором постоянно задействованы одни и те же ресурсы), количество операций, длительность которых превышает две недели, не должно быть более 10% от общего количества операций.

У операции проекта должна быть определенная единица измерения запланированных и выполненных объемов работ. Для большинства операций это должна быть физическая единица (м3, тн, …), для остальных проценты. Объем работ может быть нулевым только для законченных операций.

Одну операцию может выполнять лишь один Подрядчик. На операции проекта (кроме контрольных событий) должны быть назначены

необходимые ресурсы. На операции проекта (кроме контрольных событий) должны быть назначены

необходимые материалы и устанавливаемое оборудование. На операции проекта должны быть назначены стоимостные составляющие, связанные

с выплатами Подрядчику за выполняемые работы Генподрядчик ом.3.4. Операции компьютерной модели проекта должны включать не только строительные и

демонтажные работы, но и операции, связанные с получением рабочей документации, разрешительной документации, согласований, закупками и поставками основных материалов и оборудования, а так же сопутствующие операции, которые влияют, или могут повлиять на ход работ.

3.5. К операциям графика относятся так же контрольные события – операции нулевой длительности, отображающие наступление определенных событий календарного графика, как , например, завершение определенных этапов работ, а так же внешние по отношению производству работ события, которые могут повлиять на ход работ. Контрольные события должны быть отнесены к отдельной фазе ИСР. Использование ограничений «Старт не ранее чем», «Финиш не позднее чем» допускается только по отношению к контрольным событиям графика и должно сопровождаться комментарием, объясняющим необходимость такого ограничения, в поле «Комментарий». В число контрольных событий должны войти контрольные события «Старт проекта», предшествующее первым работам проекта, и «Завершение проекта», означающее, что контракт исполнен, все требуемые результаты достигнуты и приняты.

3.6. Логические ограничения на порядок выполнения работ должны задаваться через их взаимосвязи либо между собой, либо с контрольными событиями графиков. На взаимосвязи графика накладываются следующие ограничения:

Все работы графика, за исключением контрольных событий, должны иметь как входящие, так и выходящие связи,

Не допускается использование связей типа Начало-Окончание, Не допускается использование отрицательных задержек во взаимосвязях проекта, Положительные временные задержки не должны превышать одного месяца, Особо обращаем внимание, что связь Начало-Начало, как правило, должна

сопровождаться связью Окончание-Окончание между теми же операциями проекта. Отсутствие таких связей, если они должны быть, может быть основанием для требования переработки графика.

3.7. Стоимостные оценки должны быть сделаны для всех операций сетевого графика за исключением контрольных событий. Оценка стоимости операции должна содержать следующие составляющие стоимости или центры стоимостей: стоимость выполнения работ, стоимость материалов, стоимость оборудования.

93

3.8. Стоимостные оценки, сделанные на ранних стадиях реализации проектов, могут уточняться по мере выхода рабочей документации и заключении контрактов на выполнение работ, изготовление и поставку материалов и оборудования. Пересмотр ранее использованных оценок стоимости операций должен отражаться в поле комментарий к той операции, оценка которой была пересмотрена.

3.9. Итоговые стоимости фаз и проектов должны соответствовать суммарной стоимости заключенных договоров. Первоначальные разбиения стоимости контрактов на стоимости отдельных работ по этим контрактам может быть условным, но должно быть выполнено в обязательном порядке.

3.10. Стоимости материалов и оборудования, на поставки которых заключены отдельные контракты, должны быть выделены, однако стоимости материалов, используемых Подрядчиками по собственным внутренним контрактам, могут быть включены в стоимости работ.

3.11. В компьютерной модели необходимо создать расчетные поля - цветовые индикаторы (сигналы), которые будут показывать:

красным цветом отклонения по длительности работ свыше одного месяца и желтым - свыше одной недели,

красным цветом отставание по срокам завершения свыше одного месяца и желтым свыше одной недели,

красным цветом перерасход свыше 100 млн. рублей, желтым - свыше 10 млн. рублей, голубым свыше 1 млн. рублей.

3.12. Кроме компьютерных моделей проекта Подрядчик должен представлять Реестр рисков по своим проектам - табличный документ, включающий:

Перечень рисковых событий, которые могут отразиться на реализации проекта, Интервал времени, в течение которого событие может произойти, Оценку вероятности события риска по пятибалльной шкале, Оценка тренда вероятности риска - растет или убывает, Описание последствий, если событие произойдет, Оценку серьезности последствий по пятибалльной шкале, Оценку тренда серьезности последствий - растет или убывает, Мероприятия, предусмотренные для снижения вероятности или последствий

рискового события, Оценка вероятности и серьезности последствий после проведения мероприятий

реагирования, Мероприятия, которые будут запущены, если событие произойдет, Ответственного за контроль соответствующего риска, Подтверждение проведения превентивных мероприятий, Оценку успешности превентивных мероприятий, Дату обнаружения риска, Дату обновления информации о риске.3.13. Кроме того, каждый участник Программы должен представить Реестр проблем по

своим проектам - табличный документ, включающий: Перечень проблем, которые могут отразиться на реализации проекта, Описание возможных последствий того, что проблема не будет решена, Мероприятия, которые необходимо провести для решения проблемы, Срок проведения намеченных мероприятий, Ответственного за проведение и контроль намеченных мероприятий, Подтверждение проведения намеченных мероприятий Оценку эффективности проведенных мероприятий, Дату обнаружения проблемы, Дату разрешения проблемы.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ВЕДЕНИЮ ГРАФИКОВ4.1. Утвержденная компьютерная модель проекта, включающая утвержденный график

выполнения работ и утвержденный бюджет, называется базовым планом проекта. Внесение изменений в базовый план должно в обязательном порядке санкционироваться Генподрядчик ом. Измененная версия базового плана должна сохраняться под новым номером, история базовых планов должна храниться.

4.2. Базовый план должен быть составлен Подрядчиком и утвержден Генподрядчик ом (если он составлен согласно требованиям настоящего приложения) в течение пятнадцати после подписания Договора.

94

4.3. Еженедельно, не позднее 09:00 МСК в пятницу, Генподрядчик должен получать от Подрядчика, компьютерные модели их проектов, в которых:

введено фактическое исполнение работ за прошедший месяц, внесены необходимые корректировки в оценки оставшихся работ, пересчитан график и бюджет оставшихся работ, произведено сравнение с актуальным базовым планом, показаны отклонения по срокам, длительности и стоимости работ, выведены цветовые

индикаторы отклонений.Компьютерная модель представляется в виде файла sprj с названием утвержденным

Генподрядчик ом, соответствующим коду проекта, и номером версии, обозначающим порядковый номер обновления модели.

4.4. При возникновении отклонений, зажигающих цветовые индикаторы, должны быть представлены планы ликвидации возникших отклонений, либо обоснование того, что возникшие отклонения не угрожают достижению целей проекта. Отчеты по исполнению.

4.5. Если какие-либо операции графика выполнялись с нарушением имеющихся зависимостей между операциями, в поле операции Комментарий должно быть внесено объяснение причин нарушения согласованного порядка выполнения работ.

4.6. Любые изменения базового плана должны быть формально оформлены:Подрядчик должен представить запрос на изменения с анализом последствий и

предложенным новым базовым планом своего проекта в электронном виде. Если запрос будет принят, то утверждается новый базовый план и вносятся соответствующие изменения в заключенный Договор в виде Дополнительных соглашений.

4.7. На базе текущих графиков должны быть представлены следующие отчеты и показатели:

Диаграмма Гантта проекта в основной ИСР в формате pdf, Тренды прогнозного срока завершения проекта и срока завершения строительства, Текущие значения и тренды следующих показателей освоенного объема: Плановая стоимость выполненных работ с начала проекта (Освоенный Объем),

Плановая стоимость запланированных работ с начала проекта и Фактическая стоимость выполненных работ на одном графике,

Прогноз по завершению (прогнозная стоимость проекта), Фактический и прогнозный график движения рабочей силы в сравнении с базовым, Выполнение работ за отчетный период, сравнение плана с фактом, в физических и

стоимостных единицах, а также нарастающий итог с начала проекта, План работ на ближайшие два месяца (срез проекта) Отчет о рисках в отчетном периоде, содержащий информацию о рисках, которые были

идентифицированы за отчетный период, рисках, которые произошли за отчетный период, проведении запланированных превентивных мероприятий, оценку их успешности, разработанных дополнительных превентивных мероприятиях, изменениях оценок ранее идентифицированных рисков и трендов этих оценок,

Обновленный Реестр Рисков, Отчет о разрешении проблем и обнаружении новых проблем за отчетный период, Обновленный Реестр Проблем, Изменение условий или структуры договора, произошедших за отчетный период. Формы отчетов будут должны быть разработаны и утверждены в процессе

планирования работ.

5. ТРЕБОВАНИЯ К НАИМЕНОВАНИЮ, КОДИРОВАНИЮ И ТИПИЗАЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ КОМПЬЮТЕРНОЙ МОДЕЛИ ПРОЕКТА

Система кодирования, наименования и типизации элементов компьютерной модели проекта должны быть едиными для всех объектов Проекта в связи с этим, коды, наименования и типы таких элементов компьютерной модели проекта как:

Фазы Операции Стоимостные составляющие Центры стоимостей Календари Недели Ресурсы Мультиресурсы

95

Материалы Формулысоставляются и подбираются Генподрядчик ом по собственной методологии, после чего в виде

справочника передаются Подрядчику, если в процессе планирования работ, существует необходимость изменить, либо дополнить справочник типов и кодов, ответственный представитель Подрядчика должен незамедлительно связаться с ответственным представителем Генподрядчик а, предоставить соответствующий запрос на электронную почту и получить подтверждение о том, что указанные изменения и/или дополнения являются корректными и их использование допустимо.

В процессе планирования работ запрещается использование кодов и типов элементов компьютерной модели проекта не утвержденных Генподрядчик ом.

Подписи Сторон:

Генподрядчик: ООО «МИП-Строй №1»Генеральный директор____________________ /А.А. Григорян/ МП

Подрядчик:ООО «__________________»Генеральный директор_________________ /________________ /МП

96

Приложение №8

к Договору №___________от «__» _________ 2019 г.

Форма банковской гарантии

{Оформляется на фирменном бланке банка}

Банковская гарантия № {указание номера банковской гарантии}

г. Москва {указание даты банковской гарантии}

_______________ (наименование банка, включенного в предусмотренный статьей 176.1 Налогового кодекса РФ перечень банков, ОГРН, ИНН, почтовые и банковские реквизиты), лицензия ______, именуем__ в дальнейшем «Гарант», в лице __________ (должность, ФИО), действующего на основании ________ (Устава или др. документа*), извещен о том, что между_________ (наименование организации - Принципала, ОГРН, ИНН, почтовый адрес), именуемым в дальнейшем «Принципал», и Обществом с ограниченной ответственностью «___________» (ООО «________________» ), именуемым в дальнейшем «Бенефициар», заключен Договор от «__»______201_ г. № ___ на __________ (наименование работ и Объекта) (далее – Договор).

1. Условия настоящей гарантии:1.1. Гарант настоящим безотзывно и безулосвно гарантирует и обязуется уплатить

Бенефициару, по его первому требованию, сумму неустоек, пеней, штрафов, компенсации реального ущерба, а также сумму неотработанного Принципалом аванса, в размере, не превышающем ________ руб., в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств по Договору, в том числе в случае невозврата Принципалом суммы неотработанного аванса по требованию Бенефициара.

1.2. Настоящая гарантия не может быть отозвана Гарантом.1.3. Бенефициар не может уступать права требования по настоящей банковской гарантии

третьим лицам.1.4. Настоящая гарантия вступает в силу с момента выдачи и действует до _______.

2. Условия выплат по настоящей гарантии:2.1. Гарант обязуется, не вдаваясь в существо нарушения Принципалом своих обязательств по

Договору и не принимая во внимание никакие возражения Принципала, произвести выплату по требованию Бенефициара суммы неотработанного Принципалом аванса и/или суммы неустоек, пеней, штрафов, компенсации реального ущерба в размере, не превышающем размер, указанный в п. 1.1 настоящей гарантии, в течение 10 (десяти) рабочих дней после поступления от Бенефициара требования об осуществлении уплаты денежной суммы по настоящей гарантии.

2.2. Требование об осуществлении уплаты денежной суммы по настоящей гарантии должно быть направлено Гаранту по адресу, указанному в настоящей гарантии, с приложением копий следующих документов:

- платежного поручения, подтверждающего перечисление Бенефициаром аванса Принципалу, с отметкой банка Бенефициара (данный документ предоставляется, если требование Бенефициара связано с уплатой суммы неотработанного Принципалом аванса);

- документа, подтверждающего полномочия единоличного исполнительного органа (или иного уполномоченного лица), подписавшего требование по банковской гарантии;

- претензии в адрес Принципала с указанием на нарушенные Принципалом обязательства по Договору (данный документ предоставляется, если требование Бенефициара связано с уплатой сумм неустоек, пеней, штрафов, компенсации убытков).

2.3. Требование об осуществлении уплаты денежной суммы по настоящей гарантии должно быть направлено Гаранту до истечения срока действия настоящей гарантии.

2.4. Предусмотренное настоящей гарантией обязательство Гаранта перед Бенефициаром ограничивается суммой, на которую выдана настоящая гарантия.

2.5. Обязательства Гаранта по выплате суммы гарантии считается исполненным надлежащим образом со дня фактического поступления денежных средств на счет Бенефициара.

2.6. В случае нарушения срока выплаты по настоящей гарантии Гарант обязуется уплатить Бенефициару неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый

97

календарный день просрочки.

3. Прочие условия:3.1. Если настоящая гарантия выдана на сумму авансового платежа и составляет более 10% от

стоимости работ по Договору, установленной на соответствующий календарный год, то сумма гарантии, указанная в п. 1.1. настоящей гарантии, может быть уменьшена пропорционально сумме отработанного Принципалом аванса до суммы в 10% от стоимости работ по Договору, установленной на соответствующий календарный год.

3.2. Настоящая гарантия подчинена законодательству Российской Федерации. Споры по настоящей гарантии подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

3.3. Сведения, определенные Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях», передаются в бюро кредитных историй.

3.4. Реквизиты и адрес Гаранта:________________________________

_____________________.(Должность уполномоченного лица Гаранта (ФИО))

* - предоставляются документы, подтверждающие полномочия по выдаче доверенности: Устав, протокол и приказ о назначении на должность лица, выдавшего доверенность и др.

В качестве формы утверждено:

Генподрядчик: ООО «МИП-Строй №1»Генеральный директор____________________ /А.А. Григорян/ МП

Подрядчик:ООО «_______________»Генеральный директор_________________ /_________________ /МП

98

Приложение №9к Договору №_________от «__» _________ 2019 г.

Ответственность Подрядчика за нарушение требований по безопасности строительства, культуре производства и охране труда

№п/п

Требования Штрафные санкции за невыполнение требований

1 2 3

1. Обеспечить наличие на Строительной площадке у ответственного за производство работ:

1.1. Приказа руководителя Подрядчика о назначении лица, ответственного за производство работ на Объекте.

100 тыс. рублей.

1.2. Удостоверения на имя ответственного за производство работ и других ИТР, руководящих работами, на знание утвержденных постановлением правительство МОСКВЫот 19 мая 2015 г. N 299-ПП «Об утверждении правил проведения земляных работ, установкивременных ограждений, размещения временных объектов в городе МОСКВЕ»

100 тыс. рублей.

1.3. Стройгенплана, комплекта рабочих чертежей, проекта производства работ на выполняемые виды работ, схемы организации стройплощадки.

150 тыс. рублей.

1.4. Журналов: производства работ, авторского надзора, сварочных и бетонных работ, проверки знаний и инструктажей по технике безопасности.

100 тыс. рублей.

2. Соответствие габаритов строительной площадки, размещения временных зданий, элементов обустройства стройгенплану и ПЩ.

100 тыс. рублей.

3. Наличие:

3.1. Ограждения строительной площадки по типу, согласованному территориальным органом Москомархитектуры (ограждение должно быть очищено от грязи, промыто, не иметь проемов, поврежденных участков, отклонений от вертикали, посторонних наклеек, объявлений и надписей).

200 тыс. рублей.

3.2. Информационных щитов с необходимой информацией и отвечающих установленным требованиям.

100 тыс. рублей.

3.3. Освещения строительной площадки, участков работ и рабочих мест, проездов и подходов к ним, ограждений строительных объектов, опасных, зон пешеходных галерей в соответствии с требованиями государственных стандартов.

150 тыс. рублей.

3.4 Моечных постов автотранспорта (включая автомиксеры) на выездах со строительной площадки:- заводского изготовления (сертифицированных) с замкнутым циклом водооборота и утилизацией

150 тыс. рублей.

99

стоков, на заасфальтированной площадке (при прокладке коммуникаций, строительстве линейных сооружений — на плитах);- в зимнее время - установки пневмомеханической очистки автомашин.

3.5 Оборудованных мест для складирования материалов, конструкций, изделий и инвентаря, а также мест для установки строительной техники и выполнение установленных требований при складировании и хранении материалов и изделий.

100 тыс. рублей.

3.6. Бытовых помещений (бытового городка) в составе:- помещения для переодевания;- пункт приема пищи;- помещение для сушки одежды и обуви;- место для оказания первой медицинской помощи (кроме того, в каждом бытовом помещении аптечка для оказания первой медицинской помощи);- питьевой пункт;- умывальные;- туалеты (био);- место для курения;- средства пожаротушения (пожарный щит, огнетушители в каждом бытовом помещении).

При невыполнении установленных требований:- по одной позиции - 100 тыс. рублей;- по двум и более - 200 тыс. рублей.

3.7. Отвечающих требованиям навесных декоративно-сетчатых ограждений на фасадах зданий и сооружений, выходящих на улицы, магистрали и площади.

100 тыс. рублей.

3.8. Контейнера/бункера-накопителя для сбора строительного мусора (или выгороженной для этих целей специальной площадки).

100 тыс. рублей.

4. Эксплуатация лесов и подмостей:(в том числе: заземление и крепление)- высотой до 4 м - приемка производителем работ или мастером с регистрацией в журнале работ;- выше 4м - приемка комиссией по акту.

100 тыс. рублей.

5 Требования электробезопасности:-наличие приказа на ответственного за электрохозяйство;- состояние электроснабжения и внутренних групповых электросетей производственной территории и бытового городка (крепление проводов и кабелей, способы их прокладки, вводы в здания и электрощиты) должны соответствовать требованиям ПУЭ;- состояние распределительного и коммутирующего электрооборудования (электрощиты, сборки, рубильники и др.) не должны иметь внешних повреждений, некалиброванных плавких вставок и должны быть обеспечены исправными блокировочными или запирающими устройствами дверей, крышек, видимым заземлением;- подключение сварочного оборудования (подключение кабелей к сварочному оборудованию должно осуществляться при

при невыполнении установленных требований:- по одной позиции - 100 тыс. рублей;по трем и более - 300 тыс. рублей.

100

помощи кабельных наконечников, соединение кабелей производится при помощи муфт, гильз, наконечников);- при выполнении электросварочных работ должны приниматься меры против повреждения изоляции кабелей и проводов, соприкосновения их с водой, маслом, стальными канатами и горячими трубопроводами (расстояние от сварочных проводов до горячих трубопроводов и баллонов с кислородом должно быть не менее 0,5 м, а с горючими газами - не менее 1 м);- все электрооборудование должно иметь заземление (протокол испытаний) и подключено через УЗО;- запрещается: использование поврежденных электроустановочных изделий, сетевых удлинителей (переносок), не отвечающих требованиям безопасности, светильников со снятыми рассеивателями, некалиброванных плавких вставок.

6 Требования пожаробезопасности:- наличие приказа и инструкций по пожарной безопасности;- наличие знаков пожарной безопасности, схем эвакуации, средств оповещения и первичных средств пожаротушения (пожарный щит, огнетушители);- соблюдение правил пожарной безопасности при выполнении пожароопасных работ;- запрещается размещение (складирование) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючих (легковоспламеняющихся) веществ и материалов

при невыполненииустановленных требований:

- по одной позиции - 100 тыс. рублей;

- по двум и более - 300 тыс. рублей.

7. Обеспечение всех работающих и находящихся на строительной площадке:

7.1. Каски с храповым механизмом. - до 5-и работающих без касок - 200 тыс. рублей;

- свыше 5-и работающих без касок - 400 тыс. рублей.

7.2. Защитные очки. - до 10-и работающих без очков- 100 тыс. рублей;- свыше 10-и работающих без очков - 200 тыс. рублей

7.3 Защитные перчатки. - до 10-и работающих без перчаток - 100 тыс. рублей;- свыше 10-и работающих без перчаток - 200 тыс. рублей.

7.4 Сигнальные жилеты желтого или оранжевого цвета со светоотражающими элементами (или фирменная спецодежда со светоотражающими вставками, занимающими не менее 30 % поверхности).

- до 5-и работающих без сигнальных жилетов - 100 тыс. рублей;- свыше 5-и работающих без сигнальных жилетов - 200 тыс. рублей

7.5 Спецобувь с укрепленными подноском и подошвой из металлического или композитного

- до 10-и работающих без спецобуви -100 тыс. рублей;

101

материала. - свыше 10-и работающих без спецобуви - 200 тыс. рублей

8. Обеспечение работников средствами индивидуальной и коллективной защиты при работе на высоте:

8.1 Ограждения опасных зон по перепаду высот (1,8 м и более) высотой 0,8 -1,2 м с заполнением в 3-х уровнях (по верху, в средней части и нижней - бортовая доска) инвентарных или изготовленных с соблюдением требуемых прочностных характеристик.

при отсутствии ограждений опасных зон:- без производства работ - 200 тыс. рублей;- в местах непосредственного производства работ - 400 тыс. рублей

8.2 Сертифицированные защитно-улавливающие сетки (ЗУС) при строительстве монолитных и монолитно-кирпичных зданий различного назначения с третьего этажа и выше, обеспечивающие по своим размерам и прочностным характеристикам защиту от падения, работающих на высоте, установленные не ниже 2-х ярусов от горизонта производства работ.

400 тыс. рублей

8.3 Лямочные защитные привязи с креплением на плечах, поясе и бедрах со стропом, энергопоглощающим устройством и большим карабином.

При отсутствий лямочных защитных прйвязей (выполнение работ на высоте) -300 тыс. рублей

8.4 Надежные и удобные места крепления страховочных средств (элементы строительных конструкций, специально натянутые тросы).

При отсутствии мест крепления (выполнение работ на высоте)- 300 тыс.рублей.

Примечание: 1. Выполнение частичное (неполное) или несоответствующее требованиям считается невыполнением.2. При повторных нарушениях, штрафные санкции накладываются с повышающим

коэффициентом — 1,5.

Подписи Сторон:

Генподрядчик: ООО «МИП-Строй №1»Генеральный директор____________________ /А.А. Григорян/ МП

Подрядчик:ООО «_______________»Генеральный директор_________________ /__________________ /МП

102

Приложение №10к Договору №__________от «__» _________ 2019 г.

ФОРМА

Кому: _____________ (Наименование Бенефициара)

Банковская гарантия № {указание номера банковской гарантии}

г. Москва {указание даты банковской гарантии}

_______________ (наименование банка, включенного в предусмотренный статьей 176.1 Налогового кодекса РФ перечень банков, ОГРН, ИНН, почтовые и банковские реквизиты), лицензия ______, именуем__ в дальнейшем «Гарант», в лице __________ (должность, ФИО), действующего на основании ________ (Устава или др. документа*), извещен о том, что между_________ (наименование организации - Принципала, ОГРН, ИНН, почтовый адрес), именуемым в дальнейшем «Принципал», и Обществом с ограниченной ответственностью (ООО «___________»), именуемым в дальнейшем «Бенефициар», заключен Договор от «__»______201_ г. № ___ на __________ (указать наименование работ и Объект) (далее – Договор).

1. Условия настоящей гарантии:1.1. Гарант настоящим безотзывно и безусловно гарантирует и обязуется уплатить

Бенефициару, по его первому требованию, сумму или суммы неустоек, пеней, штрафов, компенсации реального ущерба в размере, не превышающем ________ руб., в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств по Договору.

1.2. Настоящая гарантия не может быть отозвана Гарантом.1.3. Бенефициар не может уступать права требования по настоящей банковской

гарантии третьим лицам.1.4. Настоящая гарантия вступает в силу с момента выдачи и действует до _______.

2. Условия выплат по настоящей гарантии:2.1. Гарант обязуется, не вдаваясь в существо нарушения Принципалом своих

обязательств по Договору и не принимая во внимание никакие возражения Принципала, произвести выплату по требованию Бенефициара суммы аванса и/или суммы неустоек, пеней, штрафов, компенсации реального ущерба в размере, не превышающем размер, указанный в п. 1.1 настоящей гарантии, в течение 10 (десяти) рабочих дней после поступления от Бенефициара требования об осуществлении уплаты денежной суммы по настоящей гарантии.

2.2. Требование об осуществлении уплаты денежной суммы по настоящей гарантии должно быть направлено Гаранту по адресу, указанному в настоящей гарантии, с приложением копий следующих документов:

- документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа (или иного уполномоченного лица), подписавшего требование по банковской гарантии.

2.3. Требование об осуществлении уплаты денежной суммы по настоящей гарантии должно быть направлено Гаранту до истечения срока действия настоящей гарантии.

2.4. Предусмотренное настоящей гарантией обязательство Гаранта перед Бенефициаром ограничивается суммой, на которую выдана настоящая гарантия.

2.5. Обязательства Гаранта по выплате суммы гарантии считается исполненным надлежащим образом со дня фактического поступления денежных средств на счет Бенефициара.

103

2.6. В случае нарушения срока выплаты по настоящей гарантии Гарант обязуется уплатить Бенефициару неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки.

3. Прочие условия:3.1. Настоящая гарантия подчинена законодательству Российской Федерации. Споры

по настоящей гарантии подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.3.2. Сведения, определенные Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 218-

ФЗ «О кредитных историях», передаются в бюро кредитных историй.3.3. Реквизиты и адрес Гаранта:________________________________

_____________________. (Должность уполномоченного лица Гаранта (ФИО))

* - предоставляются документы, подтверждающие полномочия по выдаче доверенности: Устав, протокол и приказ о назначении на должность лица, выдавшего

доверенность и др.

В качестве формы утверждено:

Генподрядчик: ООО «МИП-Строй №1»Генеральный директор____________________ /А.А. Григорян/ МП

Подрядчик:ООО «_________________»Генеральный директор_________________ /__________________ /МП

104

Приложение №11 к Договору №_______от «__» _________ 2019 г.

ФОРМАУтверждаю

_______________________________________

Генподрядчик :

Подрядчик:_______________________________________Номер Договора_______________________________________Объект_______________________________________

Номердокумента

Дата составления

Составление(первичное/вторичное)

ОТЧЕТО ПРОХОЖДЕНИИ КОНТРОЛЬНОЙ ТОЧКИ

Наименование контрольной точки (этапа работ)Даты начала и окончания работ по контрольной точке согласно ДоговоруФактические даты начала и окончания работ по контрольной точкеСведения о соответствии работ требованиям Договора

Генеральный директор(иное уполномоченное лицо)Подрядчика ________________

МП

заполняется Генподрядчик ом в случае отказа в утверждении Отчета

Причины отказа в утверждении Отчета опрохождении контрольной точки

Подпись уполномоченного лицаГенподрядчик а

В качестве формы утверждено:

Генподрядчик: ООО «МИП-Строй №1»Генеральный директор____________________ /А.А. Григорян/ МП

Подрядчик:ООО «_________________»Генеральный директор_________________ /__________________. /МП

105

Приложение №12к Договору № ______ от «__» _________ 2019 г.

Раздел № 1Приложения № 12

к Договору №_________ от «___» _______ 20___ года

Регламентпо предоставлению исполнительной документации

подрядными организациями

1. Введение1.1. Регламент по предоставлению исполнительной документации подрядными организациями

(далее – Регламент) разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требованиями, предъявляемыми к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, утверждёнными приказом Ростехнадзора от 26 декабря 2006 г. № 1128.

1.2. Регламент разработан с целью упорядочивания и приведения к единообразию порядка оформления и ведения исполнительной документации, определения сроков её предоставления, состава и количества экземпляров.

1.3. Регламент определяет требования к исполнительной документации, её оформлению и комплектации, а также содержит образцы актов и иной исполнительной документации оформляемой в ходе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

1.4. Регламент применяется при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и распространяется на всех участников строительства: Генподрядчика, технического заказчика, лиц осуществляющих строительство.

2. Требования к количеству экземпляров и порядку предоставления исполнительной документации

2.1. Требования к количеству экземпляров и порядку предоставления комплекта исполнительной документации по завершению этапа, вида, участка работ

2.1.1. Подрядчик готовит исполнительную документацию в 2 экземплярах (2 подлинника) и передаёт Генподрядчику в комплектности по шифрам рабочей документации, допущенной «В производство работ». Подлинник исполнительной документации включает в себя: подписанные всеми участниками строительства акты, чертежи, схемы, планы, паспорта на оборудование, изделия, спецификации, ведомости учёта, паспорта качества, сертификаты, инструкции, положения, заключения, протоколы испытаний и т.д. Документы, которые оформляются в единственном экземпляре, например, паспорт изделия, его подлинник прилагается к одному экземпляру исполнительной документации, при этом ко второму экземпляру подлинника исполнительной документации прилагается заверенная Подрядчиком копия паспорта изделия. Заверение Подрядчиком документов осуществляется надписью (штампом): «Копия верна», подписью уполномоченного лица и печатью организации (допускается печать «для документов»). Заверение 2-х и более страниц осуществляется путём их прошивки, нумерации, подписи и скрепления печатью организации. Двухсторонние документы заверяются с обеих сторон.

2.1.2. Подрядчик своим приказом назначает ответственных лиц, уполномоченных на ведение и оформление, заверение копий исполнительной документации, с правом подписи реестров и сопроводительных писем, актов и предписаний, в том числе определяют адреса электронной почты для обмена информацией и документами.

2.1.3. Срок передачи исполнительной документации в комплекте определяется графиком приёма-передачи исполнительной документации, подписанным Генподрядчиком и Подрядчиком, который должен быть подготовлен в соответствии с утверждённым графиком производства работ на объекте. В случае изменения сроков производства работ или по согласованию сторон график приёма-передачи исполнительной документации подлежит корректировке.

106

2.1.4. Оформление и корректировку графика приёма-передачи исполнительной документации осуществляет Подрядчик, который в течение 5 рабочих дней с даты его оформления или корректировки направляет Генподрядчику на согласование.

2.1.5. По окончанию строительства объекта/этапа исполнительная документация в полном объеме должна быть передана Подрядчиком по акту приема-передачи (по форме Приложения № 5 к настоящему Регламенту) не позднее одного месяца после завершения работ.

2.1.6. Исполнительная документация и (или) её копия должны иметь читаемый формат, без подчисток и исправлений. Исполнительная документация, как правило, оформляется в печатном виде. Акты печатаются с использованием двухсторонней печати, а в случае превышения количества листов акта, дополнительные листы нумеруются с использованием сквозной нумерации и идентификационного номера акта. Допускается внесение изменений и дополнений в акты только в случае уведомления всех лиц, участвовавших в освидетельствовании или приёмке работ. В противном случае исполнительная документация подлежит возврату Подрядчику для её восстановления и приведения в надлежащий вид.

2.1.7. При наличии замечаний к составу, форме исполнительной документации инженер строительного контроля/исполнительной документации Генподрядчика выдаёт Подрядчику предписание со сроками устранения замечаний, но не позднее 1 (одного) месяца с даты выдачи предписания.

2.1.8. Подрядчик по истечению/до истечения срока устранения замечаний к исполнительной документации предъявляет исполнительную документацию на повторную проверку по акту приема-передачи (по форме Приложения № 5 к настоящему Регламенту) инженеру строительного контроля/исполнительной документации Генподрядчика. В случае устранения замечаний инженер строительного контроля/исполнительной документации Генподрядчика готовит акт об устранении нарушений, который также вручает под роспись Подрядчику или направляется в адрес Подрядчика на официальный почтовый, электронный адреса. В случае не устранения замечаний инженер строительного контроля/исполнительной документации Генподрядчика готовит акт об не устранении нарушений, который также вручает под роспись Подрядчику или направляет в адрес Подрядчика на официальный почтовый, электронный адреса.

2.1.9. Полученная и сформированная по количеству экземпляров исполнительная документация подлежит учёту и хранению в архиве АО «Мосинжпроект».

2.1.10. Не допускается передача комплектов исполнительной документации Подрядчиком Генподрядчику или эксплуатирующей организации минуя АО «Мосинжпроект». По согласованию с АО «Мосинжпроект» Подрядчик может направить сопроводительным письмом на бланке АО «Мосинжпроект» 1 (один) комплект исполнительной документации Генподрядчику или эксплуатирующей организации в соответствии с требованиями настоящего Регламента. Подлинник документа, подтверждающий передачу Подрядчиком исполнительной документации Генподрядчику, направляются в АО «Мосинжпроект» в течение 5 рабочих дней с даты её передачи.

2.1.11. Приём-передача исполнительной документации с грифом «Совершенно секретно», «Секретно», «Для служебного пользования» осуществляется участниками строительства в соответствие с требованиями законодательства самостоятельно или через специализированную организацию, имеющую лицензию на соответствующий вид деятельности.

2.1.12. Приём-передача комплектов исполнительной документации в адрес АО «Мосинжпроект» осуществляется Подрядчиком при наличии сопроводительного письма, сводного реестра и подписанного со стороны Подрядчика акта приема-передачи исполнительной документации в 2 (Двух) экземплярах на бумажном носителе (по форме Приложения № 5 к настоящему Регламенту).

2.1.13. Сопроводительные письма о приёме-передаче исполнительной документации и акты приема-передачи (по форме Приложения № 5 к настоящему Регламенту) подписываются и направляются уполномоченными приказами и доверенностями Генподрядчика и Подрядчика лицами.

2.2. Требования к количеству экземпляров и порядку предоставления комплекта исполнительной документации актам приёмки выполненных работ по форме КС-2.

2.2.1. Исполнительная документация к актам приёмки выполненных работ по форме КС-2 предоставляется Подрядчиком в бумажном и (или) электронном виде. Форма предоставления определяется руководителем строительного контроля. Согласование оформляется протоколом совещания Генподрядчика и Подрядчика.

2.2.2. Исполнительная документация передаётся Генподрядчику в 1 экземпляре в виде заверенной копии с предъявлением подлинника. Заверение копий осуществляется Подрядчиком в соответствии с п.2.1.1 настоящего Регламента.

107

2.2.3. Исполнительная документация в электронном виде передаётся Генподрядчику в 1 экземпляре на электронном носителе (СD диск, флэш-накопитель или жёсткий диск) с предъявлением подлинника. Передача Исполнительной документации посредством использования электронной почты не допускается.

2.2.4. Состав и объем передаваемой Подрядчиком исполнительной документации определяется инженером строительного контроля/исполнительной документации на основании проектной, рабочей документации и работ, отражённых в актах приёмки выполненных работ по форме КС-2.

2.2.5. Исполнительная документация, предоставляемая Подрядчиком в печатном и (или) электронном виде, подлежит передаче инженеру строительного контроля/исполнительной документации для проверки и хранения с привязкой к шифру рабочей документации.

2.2.6. Проверка исполнительной документации, осуществляется в порядке п. 2.1.7-2.1.8 настоящего Регламента.

2.2.7. Проверенная исполнительная документация, предоставляемая к актам приёмки выполненных работ по форме КС-2, подлежит хранению у Генподрядчика и используется при приёмке комплектов исполнительной документации, предоставляемой Подрядчиком согласно п.2.1, 13.2, 13.3 настоящего Регламента.

2.2.8. Хранение и архивирование исполнительной документации в бумажном виде осуществляется на строительной площадке объекта капитального строительства в помещениях, выделенных для должностных лиц АО «Мосинжпроект». Архивирование производится помесячно с привязкой к шифру рабочей документации и к акту приёмки выполненных работ по форме КС-2.

Помещение для хранения и архивирования должно отвечать требованиям пожарной, энергетической безопасности, требованиям охраны труда и техники безопасности, оснащено сигнализацией и системой оповещения. Доступ посторонних лиц должен быть ограничен.

2.2.9. Хранение и архивирование исполнительной документации в электронном виде осуществляется с использованием служебной электронно-вычислительной техники АО «Мосинжпроект». Архивирование производится помесячно с привязкой к шифру рабочей документации и к акту приёмки выполненных работ по форме КС-2.

2.2.10. Предоставляемая Подрядчиком по акту приема-передачи (по форме Приложения № 5 к настоящему Регламенту) исполнительная документация к актам приёмки выполненных работ по форме КС-2, не является подтверждением приёма-передачи исполнительной документации по завершению вида, этапа, участка работ, предусмотренного п.2.1 настоящего Регламента.

3. Требования к составу и порядку заполнения исполнительной документации

3.1. Состав исполнительной документации подразделяется на:

исходно-разрешительная документация; исполнительная документация по конструкциям и внутренним инженерным системам; исполнительная документация по сетям инженерно-технического обеспечения.

3.1.1. Состав исполнительной документации может быть дополнен путём внесения изменений в настоящий Регламент, оформленным в установленном порядке. В случае необходимости, решение об изменении состава исполнительной документации принимает инженер строительного контроля АО «Мосинжпроект».

3.2. Перечень унифицированных актов, оформляемых при ведении строительства.

3.2.1. По результатам выполнения работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ оформляются актом освидетельствования скрытых работ. Перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной и/или рабочей документацией.

3.2.2. Приёмка строительных конструкций, устранение выявленных нарушений в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения оформляется актом освидетельствования ответственных конструкций. Перечень ответственных конструкций, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной и/или рабочей документацией.

3.2.3. Приёмка участков сетей инженерно-технического обеспечения конструкций, устранение выявленных нарушений в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных

108

конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения оформляется актом освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения. Перечень участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной и/или рабочей документацией.

3.2.4. По результатам завершения внутренних и (или) наружных отделочных и облицовочных работ оформляется акт приемки готовых поверхностей.

3.2.5. Запись в рабочую документацию о выполнении работ в натуре вносит уполномоченное Подрядчиком должностное лицо [РД-11-02-2006].

4. Состав исходно-разрешительной документации

4.1. Договор подряда (субподряда) – заверенная копия;4.2. Перечень организаций, участвующих в строительстве;4.3. Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов

капитального строительства;4.4. Приказы о назначении ответственных лиц (производителей работ) за ведение работ на объекте

строительства, об осуществлении строительного контроля Подрядчика, об ответственных за веление исполнительной документации согласно п. 2.1.2 настоящего Регламента.

4.5. Квалификационные удостоверения работников юридического лица;4.6. Договоры на поставку материалов и оборудования – заверенная копия;4.7. Договор на оказание услуг (лабораторное сопровождение работ) - заверенная копия;4.8. Свидетельства о создании юридического лица, о внесении сведений в Единый государственный

реестр юридических лиц, о постановке на учёт в налоговом органе;4.9. Свидетельство о внесении привлеченной лаборатории в Государственный реестр строительных

лабораторий;4.10. Свидетельство об аттестации и (или) аккредитации лаборатории;4.11. Квалификационные удостоверения лиц, осуществляющих испытания, измерения,

обследования;4.12. Свидетельства о поверке средств измерений и испытаний и иные документы, подтверждающие

их соответствие законодательству о техническом регулировании;4.13. Проект производства работ.

5. Состав исполнительной документации по строительным работам

5.1. Общие документы: Общий журнал работ; Журнал авторского надзора; Специальные журналы (журнал входного контроля, журнал бетонных работ, журнал ухода

за бетоном, журнал монтажных работ, журнал сварочных работ и антикоррозийной защиты и др.)5.2. Акты освидетельствования ответственных конструкций;5.3. Акты освидетельствования скрытых работ;5.4. Акт приемки готовых поверхностей;5.5. Паспорта и сертификаты на применяемые материалы;5.6. Акты об изготовлении контрольных образцов и протоколы испытаний применяемых

материалов;5.7. Исполнительные геодезические схемы;5.8. Таблицы эллиптичности колец на первичное нагнетание (для тоннелепроходческих работ).

6. Работы по устройству верхнего строения пути

6.1. Акты освидетельствования скрытых работ. Бетонирование жесткого основания;6.2. Акты освидетельствования скрытых работ на приёмку устройства рельсошпальной решётки пути,

раскреплённого в тоннеле и подготовленного к бетонированию;6.3. Исполнительная маркшейдерская съемка положения пути;6.4. Исполнительная маркшейдерская схема участка пути;6.5. Акты освидетельствования скрытых работ по приемке пути после бетонирования;6.6. Акты освидетельствования ответственных конструкций по приемке пути;

109

6.7. Паспорта, сертификаты на применяемые материалы (бетон, рельсы, технические паспорта на стыки рельсов).

6.8. Паспорт линии (основные показатели линии, станции, дополнительных сооружений и устройств, электродепо [СП 32-105-2004];

6.9. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

7. Состав исполнительной документации по внутренним инженерным системам. Раздел ОВ и ВК.

7.1. Вентиляция.

7.1.1. Акты освидетельствования скрытых работ на монтаж системы воздуховода [РД 11-02-2006];7.1.2. Акты освидетельствования скрытых работ на устройство тепло-огнезащитных покрытий [РД

11-02-2006];7.1.3. Акты освидетельствования скрытых работ на закладку отверстий (в местах пересечений) [РД

11-02-2006];7.1.4. Акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения [РД 11-02-

2006];7.1.5. Акт о приемке-передаче оборудования в монтаж;7.1.6. Акт об окончании монтажных работ [СП 32.105.2004];7.1.7. Ведомость смонтированного оборудования [И 1.13-07];7.1.8. Акт индивидуального испытания оборудования [СП 73.13330.2012];7.1.9. Технический отчёт по испытаниям;7.1.10. Акт об окончании пусконаладочных работ;7.1.11. Паспорт вентиляционной системы (системы кондиционирования воздуха) [СП

73.13330.2012];7.1.12. Копии сертификатов (паспорта качества) на оборудование и материалы в соответствии со

спецификацией;7.1.13. Паспорта на заводские изделия и инструкции на русском языке на бумажном носителе и CD

диске, бирки и комплектовочные листы изготовителя/поставщика оборудования и материалов (ведомости о передаче документации);

7.1.14. Исполнительные чертежи (схемы);7.1.15. Итоговый комплект рабочей документации со всеми учтенными изменениями;7.1.16. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

7.2. Кондиционирование

7.2.1. Акты освидетельствования скрытых работ на монтаж системы (фреонопроводы) [РД 11-02-2006];

7.2.2. Акты освидетельствования скрытых работ на устройство изоляции (фреонопроводы) [РД 11-02-2006];

7.2.3. Акты освидетельствования скрытых работ на закладку отверстий (в местах пересечений) [РД 11-02-2006];

7.2.4. Акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения [РД 11-02-2006];

7.2.5. Акт о приемке-передаче оборудования в монтаж;7.2.6. Акт об окончании монтажных работ;7.2.7. Ведомость смонтированного оборудования;7.2.8. Акт индивидуального испытания оборудования [СП 73.13330.2012];7.2.9. Технический отчет по испытаниям;7.2.10. Акт об окончании пусконаладочных работ;7.2.11. Паспорт вентиляционной системы (системы кондиционирования воздуха) [СП

73.13330.2012];7.2.12. Копии сертификатов (паспорта качества) на оборудование и материалы в соответствии со

спецификацией;7.2.13. Паспорта на заводские изделия и инструкции на русском языке на бумажном носителе и CD

диске, бирки и комплектовочные листы изготовителя/поставщика оборудования и материалов (ведомости о передаче документации);

110

7.2.14. Исполнительные чертежи (схемы);7.2.15. Итоговый комплект рабочей документации со всеми учтенными изменениями;7.2.16. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

7.3. Отопление, теплоснабжение

7.3.1. Акты освидетельствования скрытых работ на монтаж системы (трубопроводы) [РД 11-02-2006];

7.3.2. Акты освидетельствования скрытых работ на антикоррозийные мероприятия (окраска, грунтовка) [РД 11-02-2006];

7.3.3. Акты освидетельствования скрытых работ на устройство изоляции [РД 11-02-2006];7.3.4. Акты освидетельствования скрытых работ на заделку отверстий (в местах пересечений) [РД 11-

02-2006];7.3.5. Акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения [РД 11-02-

2006];7.3.6. Акты промывки (продувки) трубопроводов [СП 73.13330.2012];7.3.7. Акт гидростатического или манометрического испытания на герметичность [СП

73.13330.2012];7.3.8. Ведомость смонтированного оборудования;7.3.9. Акт об окончании монтажных работ;7.3.10. Технический отчет по испытаниям;7.3.11. Акт об окончании пусконаладочных работ / акт о готовности системы к эксплуатации [СП

73.13330.2012];7.3.12. Копии сертификатов (паспорта качества) на оборудование и материалы в соответствии со

спецификацией;7.3.13. Паспорта на заводские изделия и инструкции на русском языке на бумажном носителе и CD

диске, бирки и комплектовочные листы изготовителя/поставщика оборудования и материалов (ведомости о передаче документации);

7.3.14. Исполнительные чертежи (схемы);7.3.15. Итоговый комплект рабочей документации со всеми учтенными изменениями;7.3.16. Акт приемки системы отопления [СП 32-105-2004];7.3.17. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

7.4.Водоснабжение

7.4.1. Акты освидетельствования скрытых работ на монтаж системы (трубопроводы) [РД 11-02-2006];

7.4.2. Акты освидетельствования скрытых работ на антикоррозийные мероприятия (окраска, грунтовка) [РД 11-02-2006];

7.4.3. Акты освидетельствования скрытых работ на устройство изоляции [РД 11-02-2006];7.4.4. Акты промывки (продувки) трубопроводов [СП 73.13330.2012];7.4.5. Акт гидростатического или манометрического испытания на герметичность [СП

73.13330.2012];7.4.6. Акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения [РД 11-02-

2006];7.4.7. Ведомость смонтированного оборудования;7.4.8. Заключение лаборатории на пригодность воды для питьевых нужд;7.4.9. Акт окончания монтажных работ;7.4.10. Копии сертификатов (паспорта качества) на оборудование и материалы в соответствии со

спецификацией; Паспорта на заводские изделия и инструкции на русском языке на бумажном носителе и/или CD диске, бирки и комплектовочные листы изготовителя/поставщика оборудования и материалов (ведомости о передаче документации);7.4.11. Исполнительные чертежи (схемы);7.4.12. Итоговый комплект рабочей документации со всеми учтенными изменениями;7.4.13. Акт испытания на водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода [СП 32-105-2004];7.4.14. Акт приемки внутренних систем хозяйственно-противопожарного и горячего водоснабжения

111

[СП 32-105-2004];7.4.15. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

7.5. Канализация

7.5.1. Акты освидетельствования скрытых работ на монтаж системы (трубопроводы) водопровода [РД 11-02-2006];

7.5.2. Акты освидетельствования скрытых работ на заделку отверстий (в местах пересечений) [РД 11-02-2006];

7.5.3. Акты освидетельствования скрытых работ на антикоррозийные мероприятия (окраска, грунтовка) [РД 11-02-2006];

7.5.4. Акты освидетельствования скрытых работ на устройство изоляции [РД 11-02-2006];7.5.5. Акт испытания системы внутренней канализации [СП 73.13330.2012];7.5.6. Акт гидростатического или манометрического испытания на герметичность на герметичность;7.5.7. Акт промывки (продувки) трубопроводов [СП 73.13330.2012];7.5.8. Копии сертификатов (паспорта качества) на оборудование и материалы в соответствии со

спецификацией;7.5.9. Паспорта на заводские изделия и инструкции на русском языке на бумажном носителе и CD

диске, бирки и комплектовочные листы изготовителя/поставщика оборудования и материалов (ведомости о передаче документации);

7.5.10. Исполнительные чертежи (схемы);7.5.11. Итоговый комплект рабочей документации со всеми учтенными изменениями;7.5.12. Акт приемки системы и выпусков внутренней канализации [СП 32-105-2004];7.5.13. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

7.6. Ливнево-дождевая канализация

7.6.1. Акты освидетельствования скрытых работ на монтаж системы (трубопроводы) [РД 11-02-2006];

7.6.2. Акты освидетельствования скрытых работ на антикоррозийные мероприятия (окраска, грунтовка) [РД 11-02-2006];

7.6.3. Акты освидетельствования скрытых работ на устройство изоляции [РД 11-02-2006];7.6.4. Акты освидетельствования скрытых работ на заделку отверстий (в местах пересечений) [РД 11-

02-2006];7.6.5. Акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения [РД 11-02-

2006];7.6.6. Акт промывки (продувки) трубопроводов [СП 73.13330.2012];7.6.7. Акт испытания системы внутреннего водостока [СП 73.13330.2012];7.6.8. Ведомость смонтированного оборудования;7.6.9. Копии сертификатов (паспорта качества) на оборудование и материалы в соответствии со

спецификацией;7.6.10. Паспорта на заводские изделия и инструкции на русском языке на бумажном носителе и CD

диске, бирки и комплектовочные листы изготовителя/поставщика оборудования и материалов (ведомости о передаче документации);

7.6.11. Исполнительные чертежи (схемы);7.6.12. Итоговый комплект рабочей документации со всеми учтенными изменениями;7.6.13. Акт приемки системы и выпусков внутренней канализации [СП 32-105-2004];7.6.14. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

8. Состав исполнительной документации по внутренним инженерным системам. Электромонтажные работы

8.1. Общий обязательный перечень документов8.1.1. Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке электромонтажных

работ смонтированного оборудования;8.1.2. Акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения [РД 11-02-

2006];

112

8.1.3. Акт готовности строительной части помещений к производству электромонтажных работ [И 1.13-07];

8.1.4. Акт технической готовности электромонтажных работ [И 1.13-07];8.1.5. Ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию [И

1.13-07];8.1.6. Ведомость изменений и отступлений от проекта [И 1.13-07];8.1.7. Ведомость смонтированного электрооборудования [И 1.13-07];8.1.8. Акт передачи смонтированного оборудования для производства пусконаладочных работ [И

1.13-07];Исполнительные чертежи (схемы);8.1.9. Итоговый комплект рабочей документации со всеми учтенными изменениями;8.1.10. Паспорта, письма и сертификаты;8.1.11. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

8.2. Дополнение для проектов ЭО

8.2.1. Акт проверки осветительной сети на правильность зажигания внутреннего освещения (рабочего освещения) исполнительной документации;

8.2.2. Акт проверки осветительной сети на правильность зажигания внутреннего освещения (аварийного освещения);

8.2.3. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

8.3. Дополнение для проектов ЭМ, ЭТ, ЭК

8.3.1. Акты освидетельствования конструкций лотков и мостов под кабельные линии;8.3.2. Журнал прокладки кабеля [И 1.13-07];8.3.3. Протокол осмотра и проверки сопротивления изоляции кабелей на барабане перед прокладкой;8.3.4. Журнал монтажа кабельных муфт напряжением выше 1000 В [И 1.13-07];

8.3.5. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

8.4. Дополнение для проектов ЭП

8.4.1. Ведомость замеров при контрольном разряде аккумуляторной батареи [И 1.13-07]; 8.4.2. Протокол осмотра и проверки технической готовности электромонтажных работ по

аккумуляторной батарее [И 1.13-07];8.4.3. Исполнительный чертеж заземляющего устройства ТПП (МОСГОРГЕОТРЕСТ) [ПУ7 ПТЭЭП,

И1.13-07];8.4.4. Паспорт на заземляющее устройство [И 1.13-07];8.4.5. Акт освидетельствования скрытых работ по монтажу заземляющих устройств [РД 11-02-2006];8.4.6. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

8.5. Пусконаладочные работы

8.5.1. Технический отчет;8.5.2. Акт об окончании пусконаладочных работ.8.5.3. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

9. Состав исполнительной документации по внутренним инженерным системам. Слаботочные системы

9.1. Сети связи

9.1.1. Акт готовности строительной части помещений к производству электромонтажных работ [И 1.13-07];

9.1.2. Акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения [РД 11-02-2006];

9.1.3. Акт о приемке-передаче оборудования в монтаж;

113

9.1.4. Протокол прогрева кабеля на барабанах (при укладке кабеля при низких температурах) [И 1.13-07];

9.1.5. Копии сертификатов (паспорта качества) на оборудование и материалы в соответствии со спецификацией;

9.1.6. Акт технической готовности электромонтажных работ с приложениями [И 1.13-07];9.1.7. Акты освидетельствования скрытых работ [РД 11-02-2006];9.1.8. Паспорта на заводские изделия и инструкции на русском языке на бумажном носителе и CD,

паспорта с барабанов, бирки и комплектовочные листы изготовителя/поставщика кабеля и материалов (ведомости о передаче документации);

9.1.9. Ведомость смонтированного оборудования [И 1.13-07];9.1.10. Кабельный журнал, оформленный в соответствии с фактически выполненными объемами

работ; 9.1.11. Акт измерения сопротивления изоляции [И 1.13-07];9.1.12. Акт измерения параметров кабельных линий [СП 120.13330.2012];9.1.13. Акт измерения сопротивления заземления;9.1.14. Исполнительный чертеж с внесенными согласованными изменениями;9.1.15. Ведомость изменений и отступлений от проекта [И 1.13-07];9.1.16. Ведомость (накладная) передачи ЗИП;9.1.17. Акт передачи смонтированного оборудования для пуско-наладочных работ [И 1.13-07];9.1.18. Отчет о проведенных пуско-наладочных работах в соответствии с согласованной методикой

проведения пуско-наладочных работ;9.1.19. Акт окончания пуско-наладочных работ;9.1.20. Лицензии на программные продукты + пароли и ключи;9.1.21. Лист программирования (карта настроек, карта IP адресов и др.);9.1.22. Акт рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуального испытания с

приложениями [СниП 3.01.04-87];9.1.23. Методика проведения комплексных испытаний;9.1.24. Акт рабочей комиссии о приемке оборудования после комплексного опробования с

приложениями [СниП 3.01.04-87];9.1.25. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

9.2. Средства сигнализации

9.2.1. Акт готовности зданий, сооружений к производству монтажных работ [РД 78.145-93];9.2.2. Акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения [РД 11-02-

2006];9.2.3. Акт о приемке-передаче оборудования в монтаж [РД 78.145-93];9.2.4. Акт о проведении входного контроля [РД 78.145-93];9.2.5. Протокол прогрева кабеля на барабанах (при укладке кабеля при низких температурах) [РД

78.145-93];9.2.6. Копии сертификатов (паспорта качества) на оборудование и материалы в соответствии со

спецификацией;9.2.7. Акт об окончании монтажных работ [РД 78.145-93];9.2.8. Акты освидетельствования скрытых работ [РД 78.145-93];9.2.9. Паспорта на заводские изделия и инструкции на русском языке на бумажном носителе или CD

диске, паспорта с барабанов, бирки и комплектовочные листы изготовителя/поставщика кабеля и материалов (ведомости о передаче документации);

9.2.10. Ведомость смонтированных приборов и оборудования [РД 78.145-93];9.2.11. Кабельный журнал, оформленный в соответствии с фактически выполненными объемами

работ;9.2.12. Акт измерения сопротивления изоляции электропроводок [РД 78.145-93];9.2.13. Исполнительный чертеж с внесенными согласованными изменениями;9.2.14. Ведомость изменений и отступлений от проекта [И 1.13-07];9.2.15. Ведомость (накладная) передачи ЗИП;9.2.16. Акт передачи смонтированного оборудования для пуско-наладочных работ [И 1.13-07];9.2.17. Отчет о проведенных пуско-наладочных работах в соответствии с согласованной методикой

проведения пуско-наладочных работ;

114

9.2.18. Акт об окончании пусконаладочных работ [РД 78.145-93];9.2.19. Техническую документацию предприятий – изготовителей;9.2.20. Акт рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуального испытания с

приложениями [РД 78.145-93];9.2.21. Методика проведения комплексных испытаний;9.2.22. Акт рабочей комиссии о приемке оборудования после комплексного опробования с

приложениями [РД 78.145-93];9.2.23. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

10. Состав исполнительной документации по грузоподъёмным механизмам

10.1. Лифты.

10.1.1. Акт готовности строительной части к производству работ по монтажу оборудования лифта [ГОСТ 22845-85];

10.1.2. Акт проверки состояния и приемки оборудования в монтаж [ГОСТ 22845-85];10.1.3. Акт полного технического освидетельствования лифта;10.1.4. Декларация соответствия лифта;10.1.5. Паспорт лифта с приложением:

Акт освидетельствования скрытых работ [РД 11-02-2006]; Протокол испытания рымов; Акт на сварочные работы; Протокол функционирования лифта [ГОСТ 22845-85]; Акт приемки лифта в эксплуатацию [ГОСТ 22845-85];

10.1.6. Акт технической готовности лифта [ГОСТ 22845-85];10.1.7. Сертификаты соответствия (Паспорта качества) на оборудование и материалы;10.1.8. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

10.2. Эскалаторы.

10.2.1. Паспорт эскалатора;10.2.2. Акт технической готовности эскалатора [Приказ РосТехНадзор №9 от 13.01.2014]:

Акт полного технического освидетельствования; Протокол маркшейдерских замеров установки направляющих

лестничного полотна для тоннельных эскалаторов [СП 32-105-2004]; Акт освидетельствования скрытых работ [РД 11-02-2006];

10.2.3. Акт о возможности ввода в эксплуатацию эскалатора [Приказ РосТехНадзор №9 от 13.01.2014].

10.2.4. Сертификаты соответствия (Паспорта качества) на оборудование и материалы;10.2.5. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

10.3. Краны.

10.3.1. Проект производства работ;10.3.2. Промежуточный акт приемки кранового пути под монтаж крана [СТО НОСТРОЙ №2.2.78-

2012];10.3.3. Акт сдачи-приемки заземления кранового пути [СТО НОСТРОЙ №2.2.78-2012];10.3.4. Акт приемки в монтаж металлоконструкций и оборудования крана;10.3.5. Акт сдачи-приемки кранового рельсового пути в эксплуатацию [Приказ МПС России №

ЦРБ-278 от 04.05.94];10.3.6. Акт сдачи-приемки кранового пути в эксплуатацию [СТО НОСТРОЙ №2.2.78-2012];10.3.7. Акт сдачи-приемки крана после монтажа [ОСТ 34-13-915-85)];10.3.8. Паспорт кранового пути;10.3.9. Сертификаты соответствия (Паспорта качества) на оборудование и материалы.10.3.10. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

11. Состав исполнительной документации по противопожарной защите

115

11.1. Автоматические установки пожаротушения

11.1.1. Исполнительная проектная документация по всем системам;11.1.2. Ведомость смонтированного оборудования;11.1.3. Паспорта и техническая документация (этикетки, инструкции по эксплуатации и проч.) на

все оборудование систем;11.1.4. Сертификаты соответствия и пожарной безопасности на материалы и оборудование

(трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование, кабели и провода, приемно-контрольное оборудование и проч.);

11.1.5. Акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения [РД 11-02-2006];

11.1.6. Акт об окончании пуско-наладочных работ;11.1.7. Акт проведения индивидуальных испытаний установки автоматического пожаротушения;11.1.8. Акт комплексного опробования технических средств автоматической противопожарной

защиты;11.1.9. Акт проведения входного контроля;11.1.10. Акт измерения сопротивления изоляции;11.1.11. Акт освидетельствования скрытых работ;11.1.12. Акт окончания монтажных работ;11.1.13. Акт гидравлического испытания трубопроводов установки пожаротушения;11.1.14. Акт испытания агрегатов вхолостую или под нагрузкой;11.1.15. Акт готовности зданий, сооружений к производству монтажных работ;11.1.16. Акт готовности траншей к укладке трубопроводов (кабелей);11.1.17. Акт испытания арматуры;11.1.18. Акт о выявленных дефектах приборов, оборудования и агрегатов;11.1.19. Акт о готовности фундаментов;11.1.20. Акт прогрева кабелей на барабанах;11.1.21. Протокол испытания на герметичность разделительных уплотнений защитных

трубопроводов для электропроводок во взрывоопасных зонах;11.1.22. Акт испытания гидропневматической емкости;11.1.23. Паспорт на зарядку баллонов установки газового пожаротушения;11.1.24. Акт приемки установки в эксплуатацию;11.1.25. Инструкция по эксплуатации установки пожарной сигнализации;11.1.26. Инструкция по эксплуатации установки автоматического пожаротушения;11.1.27. Й2ональные схемы обвязки узлов управления;11.1.28. Схема обвязки станции;11.1.29. Принципиальная схема;11.1.30. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

11.2. Монтаж технических средств пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией

11.2.1. Исполнительная проектная документация по всем системам;11.2.2. Акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения [РД 11-02-

2006];11.2.3. Акт передачи оборудования, изделий и материалов в монтаж;11.2.4. Акт готовности зданий, сооружений к производству монтажных работ [РД 78.145-93];11.2.5. Акт освидетельствования скрытых работ (при монтаже электрических проводок) [РД 78.145-

93];11.2.6. Акт о проведении входного контроля [РД 78.145-93];11.2.7. Протокол прогрева кабеля на барабанах [РД 78.145-93];11.2.8. Протокол испытания защитных трубопроводов с разделительными уплотнениями на

герметичность;11.2.9. Протокол измерения сопротивления изоляции электропроводок [РД 78.145-93];11.2.10. Акт об окончании монтажных работ [РД 78.145-93];11.2.11. Акт об окончании пусконаладочных работ [РД 78.145-93];

116

11.2.12. Ведомость смонтированных ППКП (ППУ) и извещателей [РД 78.145-93];11.2.13. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

11.3. Огнезащита металлического каркаса здания

11.3.1. Акт освидетельствования скрытых работ [РД 11-02-2006]: Подготовка поверхности металлоконструкции к нанесению грунтовки; Нанесение грунтовки на подготовленную поверхность металлоконструкции; Нанесение огнезащитного состава на металлоконструкции каркаса здания.

11.3.2. Акты приемки и испытаний строительных конструкций: Протокол проверки качества огнезащитного состав на металлические конструкции

(выполняется ГУ «СЭУ ФПС «ИПЛ»).11.3.3. Паспорта, сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения, на применяемые

материалы;11.3.4. Рабочий проект на огнезащиту металлических конструкций с надписями о соответствии

выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанным лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ, согласованными с автором проекта;

11.3.5. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

12. Состав исполнительной документации по сетям инженерно-технического обеспечения

12.1. Водопровод

12.1.1. Акты освидетельствования скрытых работ;12.1.2. Паспорта, сертификаты на материалы и оборудования, исполнительные схемы и протоколы

испытаний;12.1.3. Акт технической приемки/Акт технической готовности;12.1.4. Исполнительный чертеж со штампом ГБУ «Мосгоргеотрест» при выполнении работ на

территории города Москвы;12.1.5. Акты гидравлических испытаний трубопроводов и пожарных гидрантов;12.1.6. Акт на промывку трубопровода;12.1.7. Акт на прогон поршня (до Д630 мм.);12.1.8. Справка Центра технической диагностики;12.1.9. Протокол качества воды;12.1.10. Справка о приемки катодной защиты (при наличии в проекте);12.1.11. Акт на использование и сброс воды при освоении нового трубопровода (совместно с

Генподрядчиком);12.1.12. Акт ликвидации трубопроводов;12.1.13. Акт приемки водомерного узла;12.1.14. Акт разграничения балансовой принадлежности;12.1.15. Разрешение на водоснабжение и канализование (совместно с тех. заказчиком);12.1.16. Справка о выполнении ТУ (или запись в акте тех. приемки);12.1.17. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

12.2. Канализация

12.2.1. Акты освидетельствования скрытых работ;12.2.2. Паспорта, сертификаты на материалы и оборудования, исполнительные схемы и протоколы испытаний;12.2.3. Акт приемки городской канализационной сети рабочей комиссией для получения ЗОС в Мосгосстройнадзоре;12.2.4. Исполнительный чертеж со штампом ГБУ «Мосгоргеотрест» при выполнении работ на территории города Москвы;12.2.5. Акт гидравлических испытаний трубопроводов (для напорного трубопровода);12.2.6. Справка Центра технической диагностики;12.2.7. Справка о приемки катодной защиты;

117

12.2.8. Акт на использование и сброс воды при освоении нового трубопровода;12.2.9. Акт ликвидации трубопроводов;12.2.10. Акт разграничения балансовой принадлежности;12.2.11. Справка о выполнении ТУ (или запись в акте тех. приемки);12.2.12. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

12.3. Дождевая канализация

12.3.1. Акты освидетельствования скрытых работ;12.3.2. Паспорта, сертификаты на материалы и оборудования, исполнительные схемы и протоколы испытаний;12.3.3. Акт технической готовности для приемки в эксплуатацию сооружения водоотведения;12.3.4. Исполнительный чертеж со штампом ГБУ «Мосгоргеотрест» при выполнении работ на территории города Москвы;12.3.5. Справка на присоединение;12.3.6. Акт ликвидации трубопроводов;12.3.7. Акт технической приемки за подписью эксплуатирующей организации (при участии Генподрядчика);12.3.8. Справка о снятии замечаний за подписью эксплуатирующей организации;12.3.9. Справка о выполнении ТУ (или запись в акте тех. приемки);12.3.10. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

12.4. Теплосеть

12.4.1. Акты освидетельствования скрытых работ;12.4.2. Паспорта, сертификаты на материалы и оборудования, исполнительные схемы и протоколы испытаний;12.4.3. Сопроводительное письмо о передаче исполнительной документации в эксплуатирующую организацию;12.4.4. Акт технической приемки объекта инженерного и коммунального назначения (на основании расшифровки, совместно с филиалом), в акте должна быть запись о выполнении ТУ в полном объеме;12.4.5. Акт о технологическом присоединении;12.4.6. Исполнительный чертеж со штампом ГБУ «Мосгоргеотрест» при выполнении работ на территории города Москвы;12.4.7. Сопроводительное письмо о передачи исполнительной документации в эксплуатирующую организацию;12.4.8. Акт рабочей комиссии о готовности законченного строительством объекта;12.4.9. Разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки с приложением акта о готовности к эксплуатации тепловых сетей (развернутый акт);12.4.10. Акт осмотра тепловых энергоустановок и тепловых сетей;12.4.11. Акт приемки в эксплуатацию дистанционного контроля трубопроводов в ППУ изоляции;12.4.12. Акт на гидравлическое испытание трубопровода;12.4.13. Акт проверки качества гидропневматической промывки трубопроводов;12.4.14. Акт проверки качества механической чистки трубопроводов;12.4.15. Исполнительная схема стыков;12.4.16. Исполнительная схема камер и павильонов с узлами трубопроводов;12.4.17. Заключения на просвет стыков и акты ВИК;12.4.18. Акт приема-сдачи монтажных и пуско-наладочных работ по телемеханизации камер-павильонов;12.4.19. Акт ликвидации трубопроводов и павильонов;12.4.20. Акт разграничения балансовой принадлежности;12.4.21. Удостоверение сварщиков;12.4.22. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

12.5.Газопровод

118

12.5.1. Акты освидетельствования скрытых работ;12.5.2. Паспорта, сертификаты на материалы и оборудования, исполнительные схемы и протоколы испытаний;12.5.3. Акт приемки законченного строительством газопровода и сдачи его в эксплуатацию;12.5.4. Исполнительный чертеж со штампом ГБУ «Мосгоргеотрест» при выполнении работ на территории города Москвы;12.5.5. Акт приемки законченного строительством газопровода на право присоединения его к действующей газовой сети;12.5.6. Акт на приемку СМР катодной защиты и схема расположения станции;12.5.7. Акт испытания газопровода на герметичность;12.5.8. Строительный паспорт подземного (наземного) газопровода, газового ввода;12.5.9. Акт и справка приемки места присоединения (врезки) вновь построенного наружного газопровода в действующий;12.5.10. Акт и справка на обрезку газопровода;12.5.11. Акт на ликвидацию газопровода;12.5.12. Акт на установку контрольных трубок;12.5.13. Акт на чеканку и герметизацию концов футляра;12.5.14. Акт проверки правильности устройства футляров для подземного трубопровода;12.5.15. Акт на продувку газопровода;12.5.16. Акт на очистку внутренней полости газопровода с использованием поршня;12.5.17. Заключение о проверке качества изоляции;12.5.18. Протоколы проверки сварных стыков;12.5.19. Удостоверение сварщиков;12.5.20. Справка о передаче исполнительной документации в полном объеме;12.5.21. Справка о выполнении ТУ;12.5.22. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

12.6.Электрические сети

12.6.1. Акты освидетельствования скрытых работ;12.6.2. Паспорта, сертификаты на материалы и оборудования, исполнительные схемы и протоколы испытаний бетона (при сооружении ТП) и уплотнения песка;12.6.3. Акт технической приемки;12.6.4. Исполнительный чертеж со штампом ГБУ «Мосгоргеотрест» при выполнении работ на территории города Москвы;12.6.5. Акты проведенных испытаний (осмотр барабана, прогрев, замеры изоляции);12.6.6. Копия кабельного журнала;12.6.7. Справка о передаче исполнительной документации в район эксплуатации;12.6.8. Акт ликвидации кабельных линий;12.6.9. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

12.7.Сети связи

12.7.1. Акты освидетельствования скрытых работ;12.7.2. Паспорта, сертификаты на материалы и оборудования, исполнительные схемы и протоколы испытаний бетона и уплотнения песка;12.7.3. Справка о выполнении ТУ;12.7.4. Акт приемки законченного строительством объекта;12.7.5. Исполнительный чертеж со штампом ГБУ «Мосгоргеотрест» при выполнении работ на территории города Москвы;12.7.6. Протоколы испытаний кабелей;12.7.7. Акт ликвидации сетей связи;12.7.8. Акт скрытых работ по форме МГТС и ведомость осмотра линейно-кабельных сооружений связи (форма МГТС);12.7.9. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

12.8.Уличное освещение

119

12.8.1. Акты освидетельствования скрытых работ;12.8.2. Паспорта, сертификаты на материалы и оборудования, исполнительные схемы и протоколы испытаний бетона и уплотнения песка;12.8.3. Справка о приемке в эксплуатацию наружного освещения;12.8.4. Акт сдачи-приемки объектов наружного освещения, построенных по лимитам капитального строительства;12.8.5. Исполнительный чертеж со штампом ГБУ «Мосгоргеотрест» при выполнении работ на территории города Москвы (при закрытой прокладке кабелей);12.8.6. Протоколы испытаний кабелей;12.8.7. Акт ликвидации уличного освещения;12.8.8. Акт ликвидируемого оборудования;12.8.9. Справка о передаче исполнительной документации в район эксплуатации;12.8.10. Акты проведенных испытаний (осмотр барабана, прогрев, замеры изоляции);12.8.11. Акт технической готовности электромонтажных работ;12.8.12. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

12.9.Кабели Мосэлектротранс (МЭТ)

12.9.1. Акты освидетельствования скрытых работ;12.9.2. Паспорта, сертификаты на материалы и оборудования, исполнительные схемы и протоколы испытаний бетона и уплотнения песка;12.9.3. Акт технической приемки;12.9.4. Исполнительный чертеж со штампом ГБУ «Мосгоргеотрест» при выполнении работ на территории города Москвы;12.9.5. Акты проведенных испытаний (осмотр барабана, прогрев, замеры изоляции);12.9.6. Копия кабельного журнала;12.9.7. Акт ликвидации сетей кабельных линий;12.9.8. Справка о передаче исполнительной документации в район эксплуатации;12.9.9. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

12.10.Коллектор

12.10.1. Акты освидетельствования скрытых работ;12.10.2. Паспорта, сертификаты на материалы и оборудования, исполнительные схемы и протоколы испытаний;12.10.3. Акт технической приемки;12.10.4. Исполнительный чертеж со штампом ГБУ «Мосгоргеотрест» при выполнении работ на территории города Москвы;12.10.5. Акты технической приемки на каждую смонтированную систему (вентиляция, водоотведение, освещение, сигнализация, газоанализ и т.п.);12.10.6. Акт ликвидируемого участка коллектора или вентшахт с перечнем ликвидируемого оборудования;12.10.7. Акты проведенных испытаний (только в части внутренних инженерных систем);12.10.8. Справка о передаче исполнительной документации в эксплуатирующую организацию;12.10.9. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

12.11.Автоматизированная система управления дорожным движением (АСУД)

12.11.1. Акт сдачи-приемки в эксплуатацию законченного строительством (реконструкцией) объекта ТСОД;12.11.2. Исполнительный чертеж со штампом ГБУ «Мосгоргеотрест» при выполнении работ на территории города Москвы (при закрытой прокладке кабелей);12.11.3. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

12.12.Благоустройство

120

12.12.1. Акт приемки благоустройства;12.12.2. Исполнительный чертеж (с границами балансовой ответственности и расшифровкой деревьев и кустарников);12.12.3. Справка о передаче исполнительной документации в эксплуатирующую организацию;12.12.4. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

12.13. Устройство дорог

12.13.1. Акты освидетельствования скрытых работ;12.13.2. Паспорта, сертификаты на применяемые материалы, исполнительные схемы и протоколы испытаний (керны);12.13.3. Исполнительный чертеж с указанием объемов работ и границами балансовой принадлежности;12.13.4. Акт приемки верхнего слоя, а/б покрытия (ГКУ «Кольцевые магистрали, ГБУ «Автомобильные дороги»);12.13.5. Акт приемки пешеходного ограждения, барьерного ограждения, тротуаров, дорожной разметки и т.п.;12.13.6. Справка о передаче исполнительной документации в эксплуатирующую организацию;12.13.7. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

13. Формирование реестров, папок и коробов исполнительной документации

13.1. Исполнительная документация формируется и передаётся Подрядчиком последовательно по результатам выполнения работ. Исполнительная документация формируется в папки на 2-х кольцах количество которых определено коробом «Делопроизводство» (размер 480*325*295). Сформированные папки укладываются в короб.13.2. Количество папок и коробок определяются Подрядчиком самостоятельно.13.3. Образец оформления папки с 2-мя кольцами приведён в приложении 1 к настоящему Регламенту.13.4. Образец оформления короба «Делопроизводство» (размер 480*325*295) приведён в приложении 2 к настоящему Регламенту.13.5. В каждый короб вкладывается Сводный реестр исполнительной документации, образец оформления приведён в приложении 4 к настоящему Регламенту.13.6. Сводный реестр исполнительной документации короба готовится Подрядчиком в 3-х экземплярах (2 - Генподрядчику, 1 – Подрядчику с отметкой о приёме-передаче).13.7. Реестр исполнительной документации папки готовится Подрядчиком в 3-х экземплярах (2 - Генподрядчику, 1 – Подрядчику с отметкой о приёме-передаче), образец приведён в приложении 3 к настоящему Регламенту.

121

Раздел № 2Приложения № 12

к Договору №_________ от «___» _______ 2019 года

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ПАПОК ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Торцевая часть папки Лицевая часть папки

122

Объ

ект:

(в с

оотв

етст

вии

с ли

цево

й ча

стью

)Уч

асто

к: (в

соо

твет

стви

и с

лице

вой

част

ью)

Подр

ядчи

к: (в

соо

твет

стви

и с

лице

вой

част

ью)

Орг

аниз

ация

, вы

полн

ивш

ая р

абот

ы: (

в со

отве

тств

ии с

ли

цево

й ча

стью

)

(шифр комплекта рабочей

документации)

Участок:

(участок, строительная площадка, наименование сооружения с привязкой к пикетам/точкам/осям)

Застройщик: АО «Мосинжпроект»

Подрядчик: (организация, выполняющая работы по договору с АО «Мосинжпроект»)

(шифр комплекта рабочей документации)

Папка

№Папка №

АО «Мосинжпроект»

Объект: (наименование объекта в соответствии с разрешением на строительство)

Раздел № 3Приложения № 12

к Договору №_________ от «___» _______ 2019 года

Коробка №… Генподрядчик : ООО «МИП-Строй №1»

Подрядчик: (организация, выполняющая работы по договору с ООО «МИП-Мтрой№1»)

Организация, выполнившая работы: (непосредственный производитель работ)

Объект: (наименование объекта в соответствии с разрешением на строительство)

Участок: (участок, строительная площадка, наименование сооружения с привязкой к пикетам/точкам/осям)

Папка №1

Папка №2

Папка №3

123

Раздел № 4Приложения № 12

к Договору №_________ от «___» _______ 2019 года

Генподрядчик:Генподрядчик : ООО «МИП-Строй№1»

Подрядчик:

(организация, выполняющая работы по договору с ООО «МИП-Строй№1»)

Организация, выполнившая работы:

(непосредственный производитель работ)

Объект: (наименование объекта в соответствии с разрешением на строительство)

Участок: (участок, строительная площадка, наименование сооружения с привязкой к пикетам/точкам/осям)

Реестр исполнительной документации Папка № ___

№ п/п Наименование документа, номер, дата. № листа

1 АОСР № 1УМ от 14.03.15г., Армирование монолитных участках УМ-2Е, УМ-14Е, УМ- 15Е с установкой опалубки 1

2 Исполнительная схема № 1УМ/2Е от 14.03.15г. 2

3 АОСР № 1/1УМ от 17.03.15г., Бетонирование монолитных участках УМ-2Е, УМ-14Е, УМ- 15Е 3

4 Исполнительная схема № 1/1УМ/2Е от 17.03.15г. 4

5 Документ о качестве № 7789 от 14.03.15г. 5

6 Акт об изготовлении контрольных образцов бетона № 1УМ 6

7 Протокол № 15-15 от 17.03.15г., на 7 сутки 7

Утвердил:

________________________________________ /_____________/ «___»__________ 20 ___г. (должность, фамилия, инициалы) (подпись) (дата)

Раздел № 5Приложения № 12

к Договору №_________ от «___» _______ 2019 года

Генподрядчик:Генподрядчик : ООО «МИП-Строй№1»

Подрядчик:

(организация, выполняющая работы по договору с ООО «МИП-Строй№1»)

Организация, выполнившая работы:

(непосредственный производитель работ)

Объект: (наименование объекта в соответствии с разрешением на строительство)

Участок: (участок, строительная площадка, наименование сооружения с привязкой к пикетам/точкам/осям)

СВОДНЫЙ РЕЕСТРИсполнительной документации

Коробка № ___

№ п/п Наименование папки № папки

1 Разрешительная документация Папка № 1

2 Исполнительная производственная документация (Исполнительные рабочие чертежи) Папка № 2

3 Общие и специальные журналы Папка № 3

4 Исполнительная производственная документация (разделы ОС, КЖ)

Папка № 4

5 Исполнительная производственная документация (раздел АР) Папка № 5

6 Исполнительная производственная документация (разделы ПЖ) Папка № 6

7 Исполнительная производственная документация (разделы ЭО, ЭМ, ОВ, ВК и тд.) Папка № 7

Утвердил:

________________________________________ /_____________/ «___»__________ 20 ___г. (должность, фамилия, инициалы) (подпись) (дата)

125

Раздел № 6Приложения № 12

к Договору №_________ от «___» _______ 2019годаФОРМА

АО "Мосинжпроект" Подрядчик{Указать реквизиты} {Указать реквизиты}

АКТприема-передачи исполнительной документации

Мы, нижеподписавшиеся, представитель "Генподрядчика" _______________, с одной стороны, и представитель "Подрядчика", _____________________, действующий на основании _______________________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что Подрядчик передал, а Генподрядчик принял следующую исполнительную документацию по {указать вид работ} по объекту {указать Объект}:

№ п/п Наименование передаваемой исполнительной документации Кол-во

экз.

от «Подрядчика»: от «Генподрядчика»:

Подписи Сторон:

Генподрядчик: ООО «МИП-Строй №1»Генеральный директор____________________ /А.А. Григорян/ МП

Подрядчик:ООО «________________»Генеральный директор_________________ /___________________ /МП

126

Приложение № 13к Договору № ____ от «__» _________ 2019 г.

ЛОГОТИП ПРЕДПРИЯТИЯ ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ - ПОДРЯДЧИКА стр. 1 из 5

ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ ОХРАНЫ ТРУДА ЗА {указать отработанный месяц} 20__ г. НА ОБЪЕКТЕ Таблица 1

127

ЛОГОТИП ПРЕДПРИЯТИЯ ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ - ПОДРЯДЧИКА стр. 2 из 5

ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ ОХРАНЫ ТРУДА ЗА {указать отработанный месяц} 20__ г. НА ОБЪЕКТЕ

"НАИМЕНОВНАИЕ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА"

                Таблица 2

Наименование организаций- участников строительства

Количество выявленных нарушений/Количество устраненных нарушений

безо

пасн

ой э

кспл

уата

ции

ГПМ

безо

пасн

ой э

кспл

уата

ции

сосу

дов,

ра

бота

ющ

их п

од д

авле

нием

пож

арно

й бе

зопа

снос

ти

элек

троб

езоп

асно

сти

отсу

тств

ия с

пецо

деж

ды, с

пецо

буви

и

СИ

З

обуч

ения

по

ОТ,

ПБ

( в т

ом ч

исле

ин

стру

ктаж

и)

при

пров

еден

ии р

абот

пов

ыш

енно

й оп

асно

сти

и пр

очее

(рас

шиф

рова

ть в

пр

илож

ении

)

общ

ее к

олич

еств

о на

руш

ений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  0 0 0 0 0 0 0 0 0

  0 0 0 0 0 0 0 0 0

ИТОГО: 0 0 0 0 0 0 0 0 0

128

ЛОГОТИП ПРЕДПРИЯТИЯ

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ - ПОДРЯДЧИКА стр. 3 из 5

ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ ОХРАНЫ ТРУДА ЗА {указать отработанный месяц} 20__ г.

"НИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА" 

Таблица 3

№ п/п

НАИМЕНОВАНИ

Е ОРГАНИЗАЦИЙ-УЧАСТН

ИКОВ СТРОИТЕЛЬСТВ

А

Виды происшествий, в результате которых произошли несчастные случаи

Дор

ожно

-тра

нспо

ртно

е пр

оисш

еств

ие

Пад

ение

пос

трад

авш

его,

в т

.ч. с

вы

соты

Пад

ение

, обр

ушен

ие, о

бвал

ы п

редм

етов

, мат

ериа

лов,

зе

мли

и т.

д.

Воз

дейс

твие

дви

жущ

ихся

, раз

лета

ющ

ихся

, вр

ащаю

щих

ся п

редм

етов

и д

етал

ей

Пор

ажен

ие э

лект

риче

ским

ток

ом

Воз

дейс

твие

экс

трем

альн

ых

темп

ерат

ур, в

том

чис

ле

пож

ар, п

ерео

хлаж

дени

е

Воз

дейс

твие

вре

дны

х ве

щес

тв

Физ

ичес

кие

пере

груз

ки

Нер

вно-

псих

олог

ичес

кие

нагр

узки

Пов

реж

дени

я в

резу

льта

те к

онта

кта

с ж

ивот

ными

, на

секо

мыми

и п

ресм

ыка

ющ

имис

я

Уто

плен

ие

Уби

йств

о

Пов

реж

дени

я пр

и ст

ихий

ных

бедс

твия

х

Про

чие

(рас

шиф

рова

ть в

при

лож

ении

)

  тяжесть н/с л т с л т с л т с л т с л т с л т с л т с л т с л т с л т с л т с л т с л т с л т с

1                                                                                      

129

 ИТОГО:

                                                                                 

130

ЛОГОТИП ПРЕДПРИЯТИЯ

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ - ПОДРЯДЧИКА стр. 4 из 5

ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ ОХРАНЫ ТРУДА ЗА {указать отработанный месяц} 20__ г. НА ОБЪЕКТЕ

"НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА"

Таблица 4

№ п/п

Наименование организаций-участников

строительства

Причины происшедших несчастных случаев

Экс

плуа

таци

я не

испр

авны

х ма

шин

, ме

хани

змов

, обо

рудо

вани

я

Нар

ушен

ие т

ехно

логи

ческ

ого

проц

есса

Нар

ушен

ие т

ребо

вани

й бе

зопа

снос

ти

при

эксп

луат

ации

тра

нспо

ртны

х ср

едст

в

Нар

ушен

ие п

рави

л до

рож

ного

дв

ижен

ия

Неу

довл

етво

рите

льна

я ор

гани

заци

я пр

оизв

одст

ва р

абот

Неу

довл

етво

рите

льно

е со

держ

ание

и

недо

стат

ки в

орг

аниз

ации

раб

очих

ме

ст

Неу

довл

етво

рите

льно

е те

хнич

еско

е со

стоя

ние

здан

ий, с

оору

жен

ий,

терр

итор

ии

Нед

оста

тки

в об

учен

ии б

езоп

асны

м пр

иема

м тр

уда

Неп

риме

нени

е ср

едст

в ин

диви

дуал

ьной

защ

иты

Нар

ушен

ие т

рудо

вой

и пр

оизв

одст

венн

ой д

исци

плин

ы

Нах

ожде

ние

пост

рада

вшег

о в

сост

ояни

и ал

кого

льно

го,

нарк

отич

еско

го о

пьян

ения

Уго

ловн

ые

прес

тупл

ения

Исп

ольз

ован

ие р

абот

ающ

его

не п

о сп

ециа

льно

сти

Лич

ная

неос

торо

жно

сть

Про

чие

(рас

шиф

рова

ть в

пр

илож

ении

)

тяжесть н/с л т с л т с л т с л т с л т с л т с л т с л т с л т с л т с л т с л т с л т с л т с л с

1                                                                                          

ИТОГО:                                                                                        

131

ЛОГОТИП ПРЕДПРИЯТИЯ ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ - ПОДРЯДЧИКА стр. 5 из 5

ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЗА {указать отработанный месяц} 20__ г. НА ОБЪЕКТЕ"НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА"

Наименование организаций - участников строительства

Количество выявленных нарушений/Количество устраненных нарушений

Плата за негативное

воздействие на окружающую среду* (руб.)

Сумма штрафов за нарушение

законодательства в области охраны

окружающей среды (размер ущерба,

нанесенного окружающей природной

среде в результате экологических

правонарушений)** (руб.)

Обр

ащен

ие с

отх

одам

и пр

оизв

одст

ва и

по

треб

лени

я

Загр

язне

ние

атм

осф

ерно

го в

озду

ха

Загр

язне

ние

водн

ых

объе

ктов

Воз

дейс

твие

на

почв

у

Вли

яние

на

фло

ру и

фау

ну

Про

чие

Общ

ее к

олич

еств

о

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

ИТОГО:

В качестве формы утверждено:

Генподрядчик: ООО «МИП-Строй №1»Генеральный директор____________________ /А.А. Григорян/ МП

Подрядчик:ООО «_______________Генеральный директор_________________ /___________________ /МП

132

Приложение № 14

к договору № ____ от «___» __________2019 г.

Требования к проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну

Подрядчик должен иметь лицензию ФСБ на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, соответствующей степени секретности. Подрядчик обязан представить указанную лицензию Генподрядчик у до начала выполнения работ.

1. Генподрядчик , получив соответствующее Разрешение органа государственной власти, передает Подрядчику сведения, составляющие государственную тайну, только после предъявления лицензии ФСБ на проведение работ, связанных с использованием таких сведений, а в случае отсутствия указанной лицензии, ходатайствует перед органами ФСБ о ее выдаче Подрядчику.

В случае приостановки действия или аннулирования лицензии на проведение работ, связанных с использованием государственной тайны Подрядчик обязан незамедлительно уведомить об этом Генподрядчик а в письменном виде.

2. Стороны обязуются за свой счет обеспечивать сохранность сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области защиты государственной тайны, как в процессе проведения работ, так и после их завершения, в том числе при досрочном расторжении Договора.

3. В случае отсутствия у Подрядчика своего режимно-секретного подразделения (РСП), Подрядчик за свой счет заключает со сторонней организацией, имеющей лицензию ФСБ на право осуществления мероприятий и (или) оказания услуг в области защиты государственной тайны, договор на обслуживание по защите государственной тайны (договор заключается в процессе получения Подрядчиком лицензии на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну).

4. Подрядчик обязуется использовать сведения, составляющие государственную тайну и переданные Генподрядчик ом в связи с исполнением Договора, исключительно в целях выполнения работ, предусмотренных Договором.

5. Подрядчик не вправе передавать третьей стороне сведения, составляющие государственную тайну, полученные от Генподрядчик а при выполнении работ по Договору без предварительного письменного согласия уполномоченного органа государственной власти.

6. Передача и использование результатов работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, осуществляется в общем порядке, установленном Договором, с учетом настоящих требований.

7. Носители сведений, составляющих государственную тайну, передаются Сторонами в порядке, установленном «Инструкцией по обеспечению режима секретности в Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 05.01.2004 № 3-1, при следующих условиях:

7.1. Наличие у Подрядчика заключенного договора на проведение совместных работ с Генподрядчиком . В договоре должны быть отражены Требования к проведению совместных работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

7.2. Наличие у Генподрядчик а Разрешения от органа государственной власти на передачу сведений Подрядчику.

7.3. Наличие у Подрядчика лицензии на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

7.4. Наличие допусков к государственной тайне, соответствующей формы у работников Подрядчика.

8. Сведения, передаваемые в ходе выполнения работ по Договору:8.1. Указывается конкретный пункт «Перечня сведений, подлежащих засекречиванию»

органа государственной власти, сведения которого используются в данной совместной работе.

8.2. Если в работе используются сведения нескольких органов государственной власти, то указываются пункты всех «Перечней сведений, подлежащих засекречиванию».

9. Контроль за эффективностью защиты Подрядчиком государственной тайны при

проведении работ по Договору осуществляется:9.1. Органом государственной власти, разрешившим передачу сведений, составляющих

государственную тайну.9.2. Генподрядчик ом - за сведениями, переданными Подрядчику.9.3. Подрядчиком – за сведениями, полученными от Генподрядчик а.10.В случае нарушения Подрядчиком требований по защите государственной тайны,

предусмотренных Договором, Генподрядчик вправе приостановить выполнение работ до устранения нарушений, а при повторных нарушениях – отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке.

Подписи Сторон:

Генподрядчик: ООО «МИП-Строй №1»Генеральный директор____________________ /А.А. Григорян/ МП

Подрядчик:ООО «_________________»Генеральный директор_________________ /_________________ /МП

134

Приложение № 15к Договору № ________ от ________ 2019 г.

ФОРМА

Отчет о привлечении к исполнению Договора Субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства.

Наименование Подрядчика:

Наименование Объекта:

Номер и дата Договора с Генподрядчик ом

I. Сведения о привлечении Субподрядчиков к исполнению Договора

N п/п

Наименование показателя Стоимостной объем (тыс.

рублей)

Количество (единиц)

1. Всего заключено договоров субподряда

2. Всего заключено договоров субподряда с субъектами малого и среднего предпринимательства

II. Сведения об объеме привлечения Субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства.

N п/п

Наименование показателя Доля (процент) от Цены Договора

3. Объем привлечения Субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства.

_______________________________________ _________ "__" __________ 20__ г. (ф.и.о. уполномоченного лица Подрядчика) подпись дата составления М.П.

В качестве формы утверждено:

Генподрядчик: ООО «МИП-Строй №1»Генеральный директор____________________ /А.А. Григорян/ МП

Подрядчик:ООО «____________»Генеральный директор_________________ /________________. /МП

135

Приложения № 16.к Договору № _________ от «____»________________2019 г.

ФОРМА

Производственная программаОбъект:№, дата договора:Вид работ:

№: Наименование: Ед. изм.:Цена за ед.изм.: Количество: Сумма:

                                 Итого:  

Субподрядчик:      (должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

В качестве формы утверждено:

Генподрядчик: ООО «МИП-Строй №1»Генеральный директор____________________ /А.А. Григорян/ МП

Подрядчик:ООО «_______________»Генеральный директор_________________ /______________. /МП

136

Приложения № 17.к Договору № _________ от «____»________________2019 г

ФормаОтчет по целевому использованию полученных авансов

руб. с НДС

№ пп

Входящее платежное поручение

Контрагент/

субСубподрядчик

№ договор

а

Дата договор

а

Предмет

договора

Сумма договора подряда 3-го уровня

№ платежног

о документа

Дата п/д

Сумма п/д

Договор, в рамках

которого был произведено

авансирования

Аванс Факт

№реестра

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111                      2                      …                      

Главный Бухгалтер(наименование организации)     ФИО

ПодписьГенеральный директор(наименование организации)     ФИО

Подпись

В качестве формы утверждено:

Генподрядчик: ООО «МИП-Строй №1»Генеральный директор____________________ /А.А. Григорян/ МП

Подрядчик:ООО «__________________»Генеральный директор_________________ /___________________ /МП

137

Приложения № 18.к Договору № _________ от «____»________________2019 г

ФОРМА

Акт распределения электроэнергии между ООО "МИП Строй №1" и ООО «МИП-Сервис»

в период ______________ по ___________________ООО «МИП-Строй №1»Дирекция по строительству гражданских объектов Объект: «Строительство комплекса зданий Национального космического центра»на основании контракта: на основании: п.№____ Договора №___________от _______________

№п/п НаименованиеДоговор

№___дата_____

Колличество,

кВт*ч

Тариф с НДС,

руб./кВт*ч

Тариф с НДС,

руб./кВт*чСумма,

руб с НДС1

                                                                   ИТОГО        

Стоимость возмещаемых затрат составляет

Расчет стоимости услуг и копии подтверждающих документов прилагаются

От Генподрядчика:_________________________

От Подрядчика:Главный энергетик ООО "МИП-Сервис"

___________________ ______________ __________________ _____________

В качестве формы утверждено:

Генподрядчик: ООО «МИП-Строй №1»Генеральный директор____________________ /А.А. Григорян/ МП

Подрядчик:ООО «____________________»Генеральный директор_________________ /______________ /МП

138

Приложения № 19

к Договору № _________ от __ ________ 20___ г.

ФОРМА

Запрос Подрядчику на предоставление данных для GPS мониторинга

№ / от . .201 г.

На № от

О необходимости

предоставления данных

для GPS мониторинга

Уважаемый ____________________ !

В связи с производственной необходимостью для своевременного контроля передвижения самосвального парка, работающего на объектах, прошу предоставить (указать наименование Подрядчика/Оператора) следующую необходимую информация:

          - номер транспортного средства;

          - марка транспортного средства;

          - тип устройства;

          - IMEI блока gps;

          - номер сим карты установленной в блоке gps.

(Дата) (Подпись) (Должность) (Ф.И.О.)

В качестве формы утверждено:

Генподрядчик: ООО «МИП-Строй №1»Генеральный директор____________________ /А.А. Григорян/ МП

Подрядчик:ООО «_________________»Генеральный директор_________________ /_________________ /МП

139

Приложения № 20

к Договору № _________ от __ ________ 20___ г.

ФОРМА

Форма ответа о предоставлении Подрядчиком данных для GPS мониторинга

№ / от . .201 г.

На № от

О предоставлении данных

для GPS мониторинга

Уважаемый __________________!

В ответ на ваш запрос о предоставлении данных для GPS мониторинга сообщаю следующее:

__________ "_____________"

МАРКА И МОДЕЛЬ

ГОС НОМЕР

ТИП УСТРОЙСТВА

IMEI БЛОКА GPS

НОМЕР СИМ КАРТЫ УСТАНОВЛЕННОЙ В

БЛОКЕ GPS

…………………….. …………….. …………………… …………………. ……………………………..

(Дата) (Подпись) (Должность) (Ф.И.О.)

Генподрядчик : ПодрядчикООО «МИП-Строй №1» ООО «_______________» Генеральный директор Генеральный директор____________________ /А.А. Григорян/ ___________________/________________/МП МП

Приложение № 21

к Договору № _________ от __ ________ 20___ г.

ФОРМА

Типовая форма № 4-М

Место для штампа

перевозчика ПУТЕВОЙ ЛИСТ

ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ ___________ №-

серия

"______"_______________ 200__ г.

Р а б о т а в о д и т е л я и а в т о м о б и л я

Режим работы ____________________

операциявремя по графику нулевой пробег,

км

показания

спидометра

время фактическое

(число, месяц, час., мин.)

____________________________ код-

Колонна _________________________ час. мин.

1 2 3 4 5 6

выезд из гаража

возвр. в гараж

Автомобиль

марка гос.№ тип

Водитель Таб.. №- Д в и ж е н и е г о р ю ч е г о, л и т р

Ф., И., О. класс марка горючегокод

марки выдано

остаток при коэффициент

измен. нормы

время работы, час.

Прицеп выезде возврате спецоборуд.

двигателя

марка гос. №

Полуприцеп 7 8 9 10 11 12 13 14

марка гос. №

Сопровождающие лица:

подписи:заправщика деж. мех. деж. мех. диспетчера

З А Д А Н И Е В О Д И Т Е Л Ю

В чье распоряжениеВремя прибытия,

час., мин.Откуда взять груз Куда доставить груз наименование груза

количество

ездок с грузомрасстояние, км перевезти тонн

15 16 17 18 19 20 21 22

Итого

Водительское удостоверение _______ проверил, задание выдал.

Выдать горючего ___________________________________ литр.

Подпись диспетчера ___________________________________

Водитель по состоянию здоровья к управлению допущен,

подпись _____________________________________________

(штамп)

Автомобиль технически исправен ____________________

Выезд разрешен, подпись деж. механика ______________

Автомобиль принял, подпись водителя _______________

При возврате автомобиль исправен

неисправен

Сдал водитель ___________________________________

Принял дежурный механик _______________________

Особые отметки

Оборотная сторона формы № 4-М

142

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ ПРОСТОИ НА ЛИНИИ

Номера приложенных товарно-транспортных накладных

подпись и печать грузоотправителя

наименование код

дата и время подпись

ответственного лица начало окончание

24 25 26 27 28 29 30

ТАКСИРОВКА

ТТН в количестве штук.

(прописью)

Сдал водитель Принял диспетчер

подпись подпись

143

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ АВТОМОБИЛЯ Зарплата

расход горючего (литров)

время в наряде, час., мин.

кол-во ездок с грузом

пробег, км перевезено

тоннвыполнено ткм

код сумма

всего

в том числе

общий в т.ч. с грузом

46 47

по норм

е

фактическ

и

в движен

ии

в простое

всегов т.ч.

на прицепах

всегов т.ч.

на прицепахвсего

под погр., разгр.по тех. неиспр.

всего сверхнормат.

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Коды марок: Автомобиля Прицепам Полуприцепа-м Автомобиле-дни в работе

Генподрядчик : ПодрядчикООО «МИП-Строй №1» ООО»________________Генеральный директор Генеральный директор____________________ /А.А. Григорян/ ______________/_________________/МП

144

Приложение № 22

к Договору № _________ от __ ________ 20___ г.

ФОРМА

Отчет об объемах вывезенного грунта

Объект: _____________________

(МЕСЯЦ)

В качестве формы утверждено:

Генподрядчик: ООО «МИП-Строй №1»Генеральный директор____________________ /А.А. Григорян/ МП

Подрядчик:ООО «________________»Генеральный директор_________________ /_________________ /МП

145

№ п/п Дата Смен

а Объект Организация Выгрузка Объём, м3 Груз Примечание

1 день грунт

2 день грунт

3 ночь грунт

4 …… …. …. ……. …… …… …..

Объект Объём план, м3

Объём факт, м3 Груз

грунт