MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZÁNGAROzonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2012/001663/125295859rad6A... · municipalidad provincial de azangaro adjudicaciÓn de menor cuantia

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTIA Nº 173-2012-MPA (PROCESO ELECTRONICO)

1

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZÁNGARO

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN DE MENORCUANTÍA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS O

PARA CONSULTORÍA EN GENERAL1

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº173-2012-MPA

PROCESO ELECTRONICOPRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE:

LIQUIDACIÓN FISICO Y FINANCIERO DE OBRA “MEJORAMIENTO DE LACALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.S. A-28 PERU BIRF, DEL

DISTRITO DE AZÁNGARO, PROVINCIA DE AZÁNGARO – PUNO.

AZÁNGARO, DICIEMBRE DEL 2012

1 Estas Bases se utilizarán para la contratación de servicios en general o para la contratación de servicios de consultoría engeneral. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta las siguientes definiciones:

Servicio en general: La actividad o labor que realiza una persona natural o jurídica para atender una necesidad de laEntidad, pudiendo estar sujeta a resultados para considerar terminadas sus prestaciones.

Consultor: La persona natural o jurídica que presta servicios profesionales altamente calificados en la elaboración deestudios y proyectos; en la inspección de fábrica, peritajes de equipos, bienes y maquinarias; en investigaciones,auditorías, asesorías, estudios de prefactibilidad y de factibilidad técnica, económica y financiera, estudios básicos,preliminares y definitivos, asesoramiento en la ejecución de proyectos y en la elaboración de términos de referencia,especificaciones técnicas y Bases de distintos procesos de selección, entre otros.


2

SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DESELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)


3

CAPÍTULO IETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

1.1. BASE LEGAL

- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.- Decreto Legislativo N° 1017 – Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.- Decreto Supremo N° 184-2008-EF – Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado, en adelante el Reglamento.- Directivas del OSCE.- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.- Código Civil.- Ley 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.- Decreto Supremo Nº 007-2008-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de

la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y delacceso al empleo decente, Ley MYPE.

- Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normasprevistas en las presentes Bases.

1.2. CONVOCATORIA

Se efectuará de conformidad con lo señalado en el artículo 51 del Reglamento, en la fechaseñalada en el cronograma.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES (SEACE)

El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria hastaantes del inicio de la presentación de propuestas. En el caso de propuestas presentadaspor un consorcio, bastará que se registre uno (1) de sus integrantes, de conformidad conel artículo 53 del Reglamento, lo cual será electrónico por el SEACE.

La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de seleccióndeberá contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP)conforme al objeto de la convocatoria. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción enel RNP y que no se encuentre inhabilitada para contratar con el Estado.

Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres, apellidos yDocumento Nacional de Identidad (DNI), en el caso de persona natural; razón social de lapersona jurídica; número de Registro Único de Contribuyentes (RUC); domicilio legal;teléfono y fax.

IMPORTANTE:

· Para registrarse como participante en un proceso de selección convocado por lasEntidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten coninscripción vigente ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra elOrganismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayorinformación, podrá ingresarse a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.


4

1.4. FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y ACREDITACIÓN (SEACE)

Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para laadmisión de propuestas y factores de evaluación se presentarán en idioma castellano o,en su defecto, acompañados de traducción oficial o certificada efectuada por traductorpúblico juramentado o traductor colegiado certificado, según corresponda, salvo el caso dela información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos osimilares, que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable de laexactitud y veracidad de dichos documentos.

Las propuestas se presentarán en electrónico por el SEACE, de los cuales el primerocontendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica.

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarán por medios mecánicos oelectrónicos y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmentemediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio,incluyendo el manual.

En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la rúbrica del postor o de surepresentante legal o mandatario designado para dicho fin, salvo que el postor seapersona natural, en cuyo caso bastará que éste o su apoderado, indique debajo de larúbrica sus nombres y apellidos completos.

Cuando la presentación de propuestas se realice en acto público, las personas naturalespodrán concurrir personalmente o a través de su apoderado debidamente acreditado anteel Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda,mediante carta poder simple (Formato N° 1). Las personas jurídicas lo harán por medio desu representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente queconsigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con carta poder simplesuscrita por el representante legal, a la que se adjuntará el documento registral vigenteque consigne la designación del representante legal, expedido con una antigüedad nomayor de treinta (30) días calendario a la presentación de propuestas. (Formato Nº 1).

En el caso de consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representante comúndel consorcio, o por el apoderado designado por éste, o por el representante legal oapoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado comoparticipante, conforme a lo siguiente:

1. En el caso que el representante común del consorcio presente la propuesta, éstedebe presentar copia simple de la promesa formal de consorcio.

2. En el caso que el apoderado designado por el representante común del consorciopresente la propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por elrepresentante común del consorcio y copia simple de la promesa formal deconsorcio.

3. En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes delconsorcio que se encuentre registrado como participante, la acreditación serealizará conforme a lo dispuesto en el sexto párrafo del presente numeral, segúncorresponda.

1.5. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Los participantes presentarán sus propuestas archivos eléctricos por el SEACE, el día y


5

horario señalados en la sección específica de las Bases, bajo responsabilidad del ComitéEspecial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento, otorgamiento de laBuena Pro se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional deControl, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente, suinasistencia no viciará el proceso.

1.6. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

La propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente:

La oferta económica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributos, seguros,transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a lalegislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre elcosto del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen deexoneraciones legales. La Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza.

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán serexpresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más dedos decimales.

1.7. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas: La evaluación técnica y laevaluación económica.

Los máximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:

Propuesta Técnica : 100 puntosPropuesta Económica : 100 puntos

1.7.1. EVALUACIÓN TÉCNICA

Se procederá a la apertura de las propuestas técnicas presentadas en el SEACE yse verificará que contengan los documentos de presentación obligatoria y cumplancon los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentes Bases. Laspropuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas.

En el caso que de la revisión de la propuesta se adviertan defectos de forma, talescomo errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que nomodifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omisión de presentación deuno o más documentos que acrediten el cumplimiento de los requerimientostécnicos mínimos —siempre que se trate de documentos emitidos por autoridadpública nacional o un privado en ejercicio de función pública, tales comoautorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o certificados que acrediten estarinscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga, para lo cual debenhaber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para lapresentación de propuestas—, se actuará conforme lo dispuesto en el artículo 68del Reglamento. Este es el único momento en que puede otorgarse plazo parasubsanar la propuesta técnica.

IMPORTANTE:

· En tanto OSCE no comunique a través de su portal institucional laimplementación del mecanismo de notificación electrónica en el SEACE parala Entidad, el Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones,según corresponda, deberá notificar al postor el requerimiento de


6

subsanación de la propuesta técnica en forma personal, conforme a lodispuesto por la Décima Disposición Complementaria Transitoria delReglamento.

En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por lasBases, y no se encuentre dentro de los supuestos señalados en el párrafoanterior, se tendrá por no admitida. El Comité Especial o el órgano encargado delas contrataciones, según corresponda, incluirá el motivo de esa decisión en elacta de los resultados del proceso que se publicará en el SEACE, debiendodevolver los sobres que contienen la propuesta técnica y económica, una vezconsentido el otorgamiento de la Buena Pro.

Sólo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especial o elórgano encargado de las contrataciones, según corresponda, hubiese otorgadoplazo de subsanación, pasarán a la evaluación técnica.

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanación de lapropuesta, el Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, segúncorresponda, deberá determinar si se cumplió o no con la subsanación solicitada.Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con la subsanación, el ComitéEspecial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, tendrála propuesta por no admitida.

Una vez cumplida la subsanación de la propuesta o vencido el plazo otorgadopara dicho efecto, se continuará con la evaluación de las propuestas técnicasadmitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a la metodología deasignación de puntaje establecida para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de ochenta (80)puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluacióneconómica.

En caso de la descalificación de la propuesta, el Comité Especial o el órganoencargado de las contrataciones, según corresponda, incluirá el motivo de esadecisión en el acta de los resultados del proceso que publicará en el SEACE.

1.7.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA

Si la propuesta económica excede el valor referencial, será devuelta por el ComitéEspecial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, y setendrá por no presentada, conforme lo establece el artículo 33 de la Ley.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a lapropuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará unpuntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

Pi = Om x PMPEOi

Donde:i = PropuestaPi = Puntaje de la propuesta económica iOi = Propuesta Económica iOm = Propuesta Económica de monto o precio más bajoPMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

1.8. ACTO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO


7

El Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda,procederá a la apertura de los arcchivos que contienen las propuestas económicas deaquellos postores cuyas propuestas técnicas hubieran alcanzado el puntaje técnicomínimo requerido en las Bases.

La evaluación de las propuestas económicas, se realizará de conformidad con elprocedimiento establecido en las presentes Bases.

La determinación del puntaje total se hará de conformidad con el artículo 71 delReglamento.

IMPORTANTE:

· En el caso de contratación de servicios a ser prestados fuera de las provincias deLima y Callao, a solicitud del postor, se asignará una bonificación equivalente al diezpor ciento (10%) sobre la sumatoria de las propuestas técnica y económica de lospostores con domicilio en la provincia donde se prestará el servicio objeto delproceso de selección o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes almismo departamento o región. El domicilio será el consignado en la constancia deinscripción ante el RNP.2

El Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda,procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, elaborando en forma previa uncuadro comparativo en el que se consignará el orden de prelación en que han quedadocalificados los postores, detallando los puntajes técnico, económico y total obtenidos porcada uno de ellos.

En el supuesto que dos (2) o más propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Prose efectuará observando lo señalado en el artículo 73 del Reglamento.

Al terminar el acto se levantará un acta, la cual será suscrita por todos los miembros delComité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, asícomo por los veedores, de ser el caso.

El otorgamiento de la Buena Pro se publicará y se entenderá notificado a través delSEACE, el mismo día de su realización, bajo responsabilidad del Comité Especial o elórgano encargado de las contrataciones, según corresponda, debiendo incluir el acta deotorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cadafactor de evaluación.

1.9. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la BuenaPro se producirá a los cinco (5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento, sin quelos postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. En estecaso, el consentimiento se publicará en el SEACE al día hábil siguiente de haberseproducido.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro seproducirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento, y podrá ser publicado en elSEACE ese mismo día o hasta el día hábil siguiente.

2 La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:www.rnp.gob.pe


8

CAPÍTULO IISOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo delproceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de lacelebración del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad que convocó el proceso de selección yes resuelto por el Titular de la Entidad o el funcionario a quien este haya delegado dichafacultad.

Los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelenel proceso, podrán impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados conanterioridad a ella debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes dehaberse otorgado la Buena Pro.

La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debeinterponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomadoconocimiento del acto que se desea impugnar.


9

CAPÍTULO IIIDEL CONTRATO

3.1. DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El perfeccionamiento del contrato puede realizarse a través de la suscripción del contratoo la notificación de la orden de servicio, según lo establecido en la sección específica delas Bases.

Cuando el contrato se perfeccione a través de la suscripción del contrato, una vez quequede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, dentro delos siete (7) días hábiles siguientes, sin mediar citación alguna, el postor ganador deberápresentar a la Entidad la documentación para su perfeccionamiento. Dentro de los tres (3)días hábiles siguientes a la presentación de dicha documentación, deberá concurrir ante laEntidad para suscribir el contrato.

El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente odebidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o pormedio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, através de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 139 delReglamento.

Cuando el contrato se perfeccione a través de la recepción de la orden de servicio, elpostor deberá presentar la documentación para el perfeccionamiento del contrato previstaen las Bases, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes de haber quedado consentido oadministrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, sin mediar citación alguna. LaEntidad deberá notificarle la orden de servicio en un plazo no mayor de cuatro (4) díashábiles siguientes a la presentación de dicha documentación.

La orden de servicio debe señalar el domicilio consignado por el postor ganador al remitirla documentación para el perfeccionamiento del contrato prevista en las Bases, el mismoque constituye el domicilio para efecto de las notificaciones durante la ejecucióncontractual.

IMPORTANTE:

· Sólo en el caso que la Entidad perfeccione el contrato con la suscripción de éstedeberá utilizarse la proforma establecida en el Capítulo V de la sección específica delas Bases.

En el supuesto que el postor ganador no presente la documentación y/o no concurra asuscribir el contrato, según corresponda, en los plazos antes indicados, se procederá deacuerdo a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 148 del Reglamento.

3.2. REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Para el perfeccionamiento del contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberápresentar, además de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

§ Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.§ Código de cuenta interbancario (CCI).§ Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los

documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueronacompañados de traducción certificada, de ser el caso.


10

3.3. VIGENCIA DEL CONTRATO

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 149 del Reglamento, el contrato tiene vigenciadesde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene o, en su caso,desde la recepción de la orden de servicio, según corresponda. Dicha vigencia rige hastaque el funcionario competente dé la conformidad de la recepción de la prestación a cargodel contratista y se efectúe el pago correspondiente.

3.4. FALLAS O DEFECTOS PERCIBIDOS POR EL CONTRATISTA

El contratista debe comunicar a la Entidad las fallas o defectos que advierta en lostérminos de referencia del servicio contratado a más tardar a los siete (7) días calendariosiguientes del perfeccionamiento del contrato, con la finalidad que la Entidad evalúe lasobservaciones comunicadas y se pronuncie sobre las mismas en el plazo de siete (7) díashábiles.

En caso de acoger la observación, deberá entregar al contratista las correcciones oefectuar los cambios correspondientes, conforme a lo establecido en el artículo 152 delReglamento. En caso la observación no fuese admitida, la Entidad deberá comunicar deello al contratista a fin que continúe con la ejecución del servicio.

3.5. ADELANTOS

La Entidad entregará adelantos directos, conforme a lo previsto en el artículo 171 delReglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las Bases.

En el supuesto que no se entregue el adelanto en el plazo previsto, el contratista tienederecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la prestación por el número dedías equivalente a la demora, conforme al artículo 172 del Reglamento.

3.6. DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las penalidades por retraso injustificado en la ejecución del servicio y las causales para laresolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los artículos 165 y 168 delReglamento, respectivamente.

De acuerdo con los artículos 48 de la Ley y 166 del Reglamento, en las Bases o elcontrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165 delReglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto dela convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) delmonto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estaspenalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.

3.7. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS3

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y derealización automática en el país al sólo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben seremitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión de la Superintendencia deBanca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estarautorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la lista actualizada de bancosextranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva

3 El presente numeral se tendrá en consideración en aquellos casos en los que en la sección específica de las Bases sehubiese establecido la entrega de adelantos.


11

del Perú.

IMPORTANTE:

· Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los contratistascumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventualejecución.

3.8. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS4

Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en elartículo 164 del Reglamento.

3.10 PAGOS

La Entidad deberá realizar todos los pagos a favor del contratista por concepto de losservicios objeto del contrato. Dichos pagos se efectuarán después de ejecutada larespectiva prestación; salvo que, por razones de mercado, el pago del precio seacondición para la realización del servicio.

La Entidad deberá pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista en laforma y oportunidad (pago único o pagos parciales) establecida en las Bases o en elcontrato, siempre que el contratista los solicite presentando la documentación quejustifique el pago y acredite la ejecución de la prestación de los servicios, conforme a lasección específica de las Bases.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación de los servicios,deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser éstosprestados, a fin que la Entidad cumpla con la obligación de efectuar el pago dentro de losquince (15) días calendario siguientes, siempre que se verifiquen las condicionesestablecidas en el contrato.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará deacuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

En caso de retraso en el pago, el contratista tendrá derecho al pago de intereses conformea lo establecido en el artículo 48 de la Ley, contado desde la oportunidad en que el pagodebió efectuarse.

3.11 DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regiránsupletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legalesvigentes.

4 El presente numeral se tendrá en consideración en aquellos casos en los que en la sección específica de las Bases sehubiese establecido la entrega de adelantos.


12

SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DESELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA DE ACUERDO A LASINSTRUCCIONES INDICADAS)


13

CAPÍTULO IGENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZÁNGARO

RUC Nº : 20172499679

Domicilio legal : JR. AZANGARO Nº 160 PLAZA SAN BERNARDO

Teléfono/Fax: : 051-562114

Correo electrónico: : [email protected]

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de selección tiene por objeto la contratación del servicio deLIQUIDACIÓN FISICO Y FINANCIERO DE OBRA “MEJORAMIENTO DE LA CALIDADDEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.S. A-28 PERU BIRF, DEL DISTRITO DEAZÁNGARO, PROVINCIA DE AZÁNGARO – PUNO.

1.3. VALOR REFERENCIAL5

El valor referencial asciende a S/. 39 500.00 (Treintainueve mil quinientos con 00/100nuevos soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en elcosto total del servicio. El valor referencial ha sido calculado al mes de diciembre del 2012

IMPORTANTE:

· Las propuestas económicas no pueden exceder el monto consignado en las Basescomo valor referencial de conformidad con el artículo 33 de la Ley. No existe un límitemínimo como tope para efectuar dichas propuestas.

Valor Referencial(VR)

S/.39 500.00

(Treintainueve mil quinientos con 00/100 nuevos soles)

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado RESOLUCIÓN DE GERENCIA Nº 573-2012-MPA/GM, el 17 de diciembre del 2012.

5 El monto del valor referencial indicado en esta sección de las Bases no debe diferir del monto del valor referencialconsignado en la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará elmonto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas.

mailto:[email protected]


14

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente proceso se rige por el sistema de suma alzada, de acuerdo con loestablecido en el expediente de contratación respectivo.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El servicio a contratar está definido en los Requerimientos Técnicos Mínimos que formanparte de la presente Sección en el Capítulo III.

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Los servicios materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de (10) diezdías calendario. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico mínimo que debe coincidircon lo establecido en el expediente de contratación.

1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN DE LAS BASES

S/. 10.00 (diez con 00/100 nuevos soles)

1.10. BASE LEGAL

- Ley Nº 29812Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012.- Ley N° 29873, que modifica el Decreto Legislativo N° 1017 la Ley de Contrataciones

del Estado, en adelante la Ley.- Decreto Supremo N° 138-2012-EF, modificación del Decreto Supremo N° 184-2008-

EF Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y fe de erratas, en adelante elReglamento, y sus modificatorias y complementarias.

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.- Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM y su Reglamentoaprobado por aprobado por Decreto Supremo Nº 072-2003-PCM y sus modificatorias.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.


15

CAPÍTULO IIDEL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1.RONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN6

Etapas Fecha de Inicio Hora de Inicio(hh24:mi) Fecha de Fin Hora de Fin(hh24:mi)

CONVOCATORIA 18/12/2012 18/12/2012

REGISTRO DE PARTICIPANTES 19/12/2012 00:01 20/12/2012 12:00

PRESENTACION DE PROPUESTAS 19/12/2012 00:01 20/12/2012 12:00

CALIFICACION Y EVALUACION DE PROPUESTAS 20/12/2012 20/12/2012

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 20/12/2012 20/12/2012

IMPORTANTE:

· Debe tenerse presente que en un proceso de adjudicación de menor cuantía, debemediar entre la convocatoria y la fecha de presentación de las propuestas un plazo nomenor de dos (2) días hábiles.

2.2.EGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de los participantes es gratuito y se realizará en forma electrónica mediante elportal del SEACE, en las fechas y en el horario señaladas en el cronograma.

· Los participantes registrados tienen el derecho de solicitar un ejemplar de las Bases,para cuyo efecto deben cancelar el costo de reproducción de las mismas.

2.3. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS7

Los participantes presentarán electrónicamente por el SEACE, en la fecha y horarioseñalados en el cronograma, estarán dirigidas al Comité Especial de la ADJUDICACIÓN DEMENOR CUANTÍA N° 020-2012-MPM/CEP.

2.4. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

2.4.1. SOBRE Nº 1 - PROPUESTA TÉCNICA:

Se presentará en un (1) archivo digital.

6 La información del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la información consignada en el cronograma de laficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción en esta información, primará el cronograma indicadoen la ficha del proceso en el SEACE.

7 De acuerdo con lo establecido por el artículo 64 del Reglamento, el acto de presentación de propuestas en unaAdjudicación de Menor Cuantía puede ser público o privado, lo que debe determinarse en la sección específica de lasBases.


16

La propuesta contendrá, además de un índice de documentos8, la siguientedocumentación:

Documentación de presentación obligatoria:

a) Declaración jurada de datos del postor.Cuando se trate de consorcio, esta declaración jurada será presentada porcada uno de los consorciados. (Anexo Nº 1).

b) Declaración jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimoscontenidos en el Capítulo III de la presente sección.9 (Anexo Nº 2).

c) Declaración jurada simple de acuerdo al artículo 42 del Reglamento (AnexoNº 3).En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaraciónjurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

d) Promesa formal de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne losintegrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones alas que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como elporcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo Nº 4).

La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de susintegrantes.

Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultadopara actuar en nombre y representación del mismo en todos los actosreferidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, conamplias y suficientes facultades.

e) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio, según (Anexo Nº 5).

IMPORTANTE:

· La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la no admisiónde la propuesta, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 68 del Reglamento.

Documentación de presentación facultativa:

a) Certificado de inscripción o reinscripción en el Registro de la Micro y PequeñaEmpresa -REMYPE, de ser el caso10.

b) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personascon discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad poréstas, deberá presentarse una constancia o certificado con el cual acredite suinscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas conDiscapacidad11.

8 La omisión del índice de documentos no descalifica la propuesta, ya que su presentación no tiene incidencia en el objetode la convocatoria.

9 El Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, debe determinar al elaborar lasBases si solo bastará la presentación de una declaración jurada para acreditar el cumplimiento de los requerimientostécnicos mínimos o, de lo contrario, si será necesario que lo declarado se encuentre respaldado con la presentación dealgún otro documento, en cuyo caso, deberá precisar dicha información en el listado de documentación de presentaciónobligatoria del numeral 2.4.1 de la sección específica de las Bases.

10 Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 73 del Reglamento.

11 Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 73 del Reglamento.


17

c) Factor Experiencia del Postor: Copia simple de contratos u órdenes deservicio, y su respectiva conformidad por la prestación efectuada; ocomprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental yfehacientemente. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida enconsorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal deconsorcio o el contrato de consorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo Nº 7 Y Nº8, referido a la Experiencia del Postor.

d) Factor experiencia y calificaciones del personal profesional propuesto:Para acreditar el factor experiencia del personal profesional propuesto, sepresentará copia simple de: contratos de trabajo, constancias o certificados.

Para acreditar el factor calificaciones del personal profesional propuesto sepresentará copia simple de: [CONSIGNAR TÍTULOS, CONSTANCIAS,CERTIFICADOS, U OTROS DOCUMENTOS, SEGÚN CORRESPONDA].

e) Factor mejora a las condiciones previstas: Para acreditar el factor mejora,se presentará una declaración jurada en la que conste la o las mejorasofrecidas.

IMPORTANTE:

· En el caso de la ejecución de servicios que se presten fuera de lasprovincias de Lima y Callao podrá presentarse una solicitud debonificación por servicios ejecutados en la provincia o provinciascolindantes, según Anexo Nº 11.

En el caso de consorcios, todos los integrantes que figuran en lapromesa formal de consorcio deben reunir las condiciones exigidas paraacceder al beneficio de la exoneración del IGV, debiendo presentar demanera independiente la declaración jurada antes señalada.

IMPORTANTE:

· En caso exista contradicción entre la información presentada en la propuestatécnica, la propuesta será descalificada.

2.4.2. SOBRE Nº 2 - PROPUESTA ECONÓMICA12

El Sobre N° 2 deberá contener la siguiente información obligatoria:

Oferta económica expresada en la moneda del valor referencial y el detalle deprecios unitarios cuando este sistema haya sido establecido en las Bases (AnexoNº 9).

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componendeberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán serexpresados con más de dos decimales.

IMPORTANTE:

· La admisión de la propuesta económica que presenten los postores dependeráde si aquella se encuentra dentro de los márgenes establecidos en el artículo33 de la Ley y el artículo 39 de su Reglamento.

12 De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento la propuesta económica solo se presentará en original.


18

La propuesta económica de los postores que presenten la declaración juradade cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV(Anexo Nº 10), debe encontrase dentro de los límites del valor referencial sinIGV.

· En caso la información contenida en la propuesta económica difiera de lainformación contenida en la propuesta técnica, la propuesta económica serádescalificada.

2.5. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL

Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederá a determinar elpuntaje total de las mismas.

El puntaje total de la propuesta será el promedio ponderado de ambas evaluaciones,obtenido de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEiDonde:PTPi = Puntaje total del postor iPTi = Puntaje por evaluación técnica del postor iPEi = Puntaje por evaluación económica del postor i

IMPORTANTE:

· Dependiendo del objeto contractual deberá incluirse las disposiciones quecorrespondan:

c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica= 0.80

c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica= 0.20

Donde: c1 + c2 = 1.00

IMPORTANTE:

· En el caso de contratación de servicios que se presten fuera de las provincias de Lima yCallao debe consignarse lo siguiente:

“En caso se hubiese presentado dentro de la propuesta técnica la solicitud debonificación por servicios ejecutados en la provincia o provincias colindantes (Anexo Nº11), se asignará una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre la sumatoriade las propuestas técnica y económica de los postores con domicilio en la provinciadonde se prestará el servicio objeto del proceso de selección o en las provinciascolindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio seráel consignado en la constancia de inscripción ante el RNP.”

2.6. REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro deberá presentar los siguientes documentos paraSUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO O LA ORDEN DE SERVICIO:

a) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.b) Código de cuenta interbancario (CCI).c) Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los

documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron


19

acompañados de traducción certificada, de ser el caso.d) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución contractual.13

e) Correo electrónico para notificar la orden de servicio, de ser el caso.

Adicionalmente, puede considerarse otro tipo de documentación a ser presentada, talescomo:

a) Copia de DNI del Representante Legal.b) Copia del RUC de la empresa.

La citada documentación deberá ser presentada en la Oficina de Asesoría legal sito en el 2dopiso de la Municipalidad Provincial de Azángaro sito en Plaza San Bernardo Nº 160 –Azángaro.

2.7. FORMA DE PAGO

La Entidad deberá realizar el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista enÚNICO PAGO.

De acuerdo con el artículo 176 del Reglamento, para efectos del pago de lascontraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad deberá contar con la siguientedocumentación:

- Recepción y conformidad la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones deProyectos de Inversión y Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural.

- Informe del funcionario responsable del área usuaria emitiendo su conformidad de laprestación efectuada.

- Comprobante de pago.- Liquidación Técnica Financiera.

2.8. PLAZO PARA EL PAGO

La Entidad debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguientes alotorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demáscondiciones establecidas en el contrato.

13 Este domicilio debe ser consignado en el documento a través del cual se perfeccione el contrato, sea orden de servicio ocontrato, según corresponda.


20

CAPÍTULO IIITÉRMINOS DE REFERENCIA Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

TERMINO DE REFERENCIA PARA LIQUIDACION DE OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA CALIDADDEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IES A-28 PERU BIRF DEL DISTRITO DE AZÁNGARO,

PROVINCIA DE AZÁNGARO, PUNO”

I.- OBJETIVOS:

Contratar a la Persona Natural o Jurídica, para la formulación de la liquidación físico Financiero de losproyectos de inversión, estudios y obras ejecutadas por la modalidad de administración directa, paradeterminar el costo final de la obra que luego de ser transferida al sector o beneficiario,correspondiente este regularice la inscripción en los registros públicos previa declaratoria de fabricay/o memoria descriptiva según el caso y se le permita su uso, mantenimiento y conservaciónadecuada.

II.- FINALIDAD

º Comprobar el cumplimiento de las Metas Físicas programadas en el expediente técnico aprobado,por cada ejercicio presupuestal.

º Determinar el costo total ejecutado en el cumplimiento de la meta programada, permitiendo efectuarla rebaja contable de la cuenta que registra la incidencia de la ejecución de las obras (abonoscontables de la cuenta divisionaria No … “Construcciones varias”, No … “Construcciones en curso”,con cargo a la cuenta .. infraestructura pública.

III.- BASE LEGAL.-

3.1 Ley Nº 27444 “Ley de Procedimiento Administrativo General y Modificatoria”3.2 Ley Nº 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades y Modificatoria”3.3 Ley Nº 28441 Ley de General del Sistema Nacional de Presupuesto.3.4 Ley Nº 27293 Ley del Sistema de Inversión Publica.3.5 D.S. Nº 003-2011EF-68.01 Aprueba el Nuevo Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de

Inversión Publica.3.6 Ley Anual del Presupuesto del Sector Publico de año fisca del 2012.3.7 .Ley Nº 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control de la Contraloría General de la

Republica.3.8 .Resolución de Contraloría Nº 195-88-CG Normas que Regularicen la Ejecución.3.9 .Decreto Legislativo Nº 1017 Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su

Modificatoria.3.10 .Decreto Supremo Nº 084-2008-EF Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y su

Modificatoria.3.11 .Reglamento General de Construcciones.3.12 .Directiva Nº 001-2007-MPA/AL, Procedimiento para la Liquidación de obras ejecutadas por la

modalidad de administración directa en la Municipalidad Provincial de Azángaro.

IV.- ALCANCE:

Realizar la Liquidación física Financiera de la siguiente obra:

“MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IES A-28 PERU BIRFDEL DISTRITO DE AZÁNGARO, PROVINCIA DE AZÁNGARO, PUNO”


21

V.- MECANICA OPERATIVA:

La persona Natural o Jurídica, responsable de la ejecución de la Liquidación Física y financiera, enun plazo no mayor de (25) días calendarios culminada la ejecución del trabajo, el ejecutor informara ala Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos de Inversión sobre la Liquidación física yfinanciera “verificación de los trabajos ejecutados de la obra y la recepción de la misma, adjuntandodocumentos Técnicos, Financieros y Administrativos en el informe” según modelo en los anexo de laDirectiva.

5.1 Informe para la verificación y Recepción de los Trabajos:

El ejecutor deberá de presentar la siguiente información, conforme el anexo Nº 01 adjuntando losdocumentos técnicos siguientes:

· Expediente Técnico Inicial· Expediente Técnico Final

- Memoria Descriptiva- Metrado final de los trabajos ejecutados y valorizados- Metrado de las partidas físicas adicionales.- Metrado de las partidas físicas reducidas.- Saldo de materiales valorizados en obra.- Materiales que adeuda la obra.- Materiales otorgadas a otras obras en calidad de préstamo.- Equipos e implementos adquiridos para la obra.- Especificaciones técnicas de las partidas ejecutadas- Planos de replanteo o finales de obra.

· Cuaderno de Obra· Cuaderno de control de materiales, Control de Horas Maquina, etc.· File de Obras.· Documentos Sustentatorios de gasto: Copias de Comprobantes de Pago, con sus respectivas

Órdenes de Compra, PECOSAS, Ordenes de Servicios, Ordenes de Trabajo, Planillas,Contratos etc.

El Responsable de la Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos de Inversión, previarevisión y conformidad del informe final, remitirá toda la documentación a la Gerencia deInfraestructura y Desarrollo Urbano Rural (según corresponda) en un plazo máximo de (05) díashábiles a través del documento, indicando que los trabajos ejecutados se encuentran en condición deser verificados y recepcionados por la Comisión de Recepción y Liquidación de Obra.

6.2 Nominación de la Comisión de la parte Técnica

El ejecutor deberá contar necesariamente con la participación de un Ingeniero Civil colegiado yhábil para ejercer la profesión, asimismo un Contador Publico Colegiado hábil para ejercer laprofesión, quienes serán los responsables técnicos de la Liquidación Física y Financiera.

VII.- LIQUIDACION DE OBRAS EJECUTADAS.

· La Liquidación Físico-Financiera de una obra, Esta definida como acción final que esobligatorio realizar, al haber concluido los trabajos físicos de las obras, ya se a comoLiquidación Final (obra concluida apta para su puesta en servicio), o como Liquidación Parcial(obra inconclusa, intervenida o paralizada por causales presupuestales u otras).

· El ejecutor revisará, analizará y confrontará técnicamente lo verificado físicamente en la obra,con el resultado de la información físico y financiera presentada por las oficinas técnicas yAdministrativas sobre el detalle de los gastos que demandó la ejecución; obteniéndose elcosto real de la obra, evaluándose el proceso constructivo y el manejo presupuestal.

7.1 Plazo de Ejecución de la Liquidación:


22

El ejecutor realizara la Liquidación física y Financiera de las obras nominadas en un tiempo no mayorde 45 días calendarios, contados a partir de la firma de la contrata con dicho fin. El Informe de la Liquidación comprenderá aspectos técnicos y financieros, su contenido referencialserá de acuerdo al Formato del anexo de la Directiva

7.2 Responsables para la ejecución de la Liquidación FísicaFinanciera de la Obra.

Responsabilidad de la parte física.

La liquidación física de la obra citada avalado por un Ingeniero Civil la misma que debe contener lossiguientes documentos.

· Liquidación física, comprendiendo:- Informe Final de obra.- Metrados Finales de obra, incluyendo adicionales y reducción de las partidas.- Declaratoria de Fábrica y/o Memoria Descriptiva valorizada.- Memoria Descriptiva.- Especificaciones Técnicas.- Saldos de materiales de obra- Planos de Replanteo.- Cuaderno de obra.- Cuaderno de Control de Materiales.- Expediente Técnico original aprobado.- File de Obra.

· Responsabilidad de la Parte Financiera.

La Liquidación Financiera estará avalada por un contador público colegiado la misma quedeberá contener lo siguiente:

- El cuadro analítico de gasto, ejecutados por específica de gastos, por cada añoque duro la ejecución de la obra.

- Saldo de materiales en almacén.- Bienes en transito.- Anticipo y encargos.- La liquidación deberá realizarse bajo responsabilidad de acuerdo a la ejecución de

gastos

7.3 Técnicos, Financieros y Administrativos:

Con la finalidad de uniformizar el proceso de Liquidación Técnica y Financiera de las Obrasejecutadas por la modalidad de Administración Directa, se describe a continuación los DocumentosTécnicos, Financieros y Administrativos necesarios para Liquidar las Obras.

1. expediente técnico inicial aprobado.2. expediente técnico de obras adicionales aprobados3. resolución de aprobación de expediente(s) técnicos(s).4. resolución de designaciones.5. Titulo de Propiedad de terreno.6. Autorización para el inicio de ejecución de la obra.7. Acta de inicio de obra.8. Informe final del corte de obra o Liquidación Física ( debe contener declaración de Fabrica, o

memoria descriptiva valorizada)9. Liquidación financiera, adjunto los documentos sustentatorios (comprobantes de pago con

sus respectivas Ordenas de compra, PECOSA, ordenes de servicio, ordenes de trabajo,planilla de pago, etc.)

10. Libreta de tiempo.11. Cuaderno de obra debidamente legalizado.12. Acta de devolución de saldo de materiales al almacén.13. Planos de replanteo.


23

14. Resultado de Análisis (certificados) de los diseños de ejecutados.15. Copia del NEA (Nota de Entrada de Almacén) por material reingresado.16. Otros documentos que el residente considere pertinente (especificar).

7.4 Costo referencial:

El costo referencial para ejecución de la Liquidación Físico Financiera de la obra Ejecutada,por la Administración Directa, por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectosde Inversión, asciende a la suma de S/. 39,500.00 nuevos soles (Treinta y nueve milquinientos con 00/100 nuevos soles).

7.5 Forma de Pago:

El pago se realizara de la manera siguiente:- 100% a la entrega y aprobación de las Liquidaciones.

VIII PERFIL DE LA FIRMA CONSULTORA Y RECURSOS MÍNIMOS

8.1 Perfil de la firma consultora

La firma consultora debe reunir requisitos de antigüedad y experiencia enactividades de consultoría y en liquidaciones de obra en general (experienciageneral).

8.2 Recursos mínimos de personal Profesional

- Especialista en Liquidación TécnicaUn Ingeniero Civil, titulado y colegiado, habilitado para el ejercicio de la profesión,con experiencia en elaboración de liquidación de obra de proyectos deinfraestructura educativa.

- Especialista en Liquidación FinancieraUn Contador Público, titulado y colegiado, habilitado para el ejercicio de laprofesión, con experiencia en elaboración de liquidación de obra de proyectos deinfraestructura educativa u otros.

Además el consultor contará con un asesor en Proyectos de Inversión Publica

- Especialista en Proyectos de Inversión PublicaUn Ingeniero Civil o de cualquier otra especialidad, titulado y colegiado habilitadopara el ejercicio de la profesión, con experiencia en elaboración de liquidación deobra de proyectos de infraestructura educativa u otros, además contara conestudios de post grado en Administración y Control de Proyectos de Inversión; y enGerencia de Proyectos bajo el enfoque del Project Management Institute (PMI).

8.3 Recursos Operacionales- Equipos de Informática (dos laptop, una PC, una impresora multifuncional)

- Vehículos y otros

Los que se certificaran con documentos de acuerdo a los pronunciamientos de laOSCE.


24

CAPÍTULO IVCRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA

EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos)Es de exclusiva responsabilidad del Comité Especial o del órgano encargado de lascontrataciones, según corresponda, que los factores permitan la selección de la mejor oferta enrelación con la necesidad que se requiere satisfacer.

I. FACTORES DE EVALUACIÓN UTILIZADOS CUANDO SE CONVOQUE LACONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN GENERAL:

De acuerdo con el artículo 46º del Reglamento, las Bases deben considerar los siguientesfactores de evaluación:

FACTORES DE EVALUACIÓN - OBLIGATORIOS PUNTAJE

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR (25 puntos)

A.1. EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDADCriterio:Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postorcorrespondiente a la actividad objeto del proceso, durante un periodo de 2años a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximoacumulado equivalente a dos (2) veces el valor referencial de la contratación.

Monto igual o mayor a 200% del V.R. 15 PuntosMonto mayor a 100% y menor a 200% del V.R. 10 Puntos

V.R.=valor referencial

Acreditación:La experiencia se acreditará mediante copia simple de: contratos u órdenes deservicio, y su respectiva conformidad por la prestación efectuada; ocomprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental yfehacientemente, con voucher de depósito, reporte de estado de cuenta ycancelación en el documento, correspondientes a un máximo de diez (10)servicios.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar laprestación de un solo servicio, se deberá acreditar que corresponden a dichoservicio; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan serviciosindependientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación ycalificación, los diez (10) primeros servicios indicados en el Anexo Nº 7 referidoa la Experiencia del Postor en la actividad.

En el caso de servicios de ejecución periódica, sólo se considerará comoexperiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha depresentación de propuestas, debiendo adjuntarse copia de las conformidadescorrespondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago.

En los casos que se acredite experiencia con contratos en los que se participóen consorcio, deberá presentarse la promesa formal de consorcio o el contratode consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las


25

FACTORES DE EVALUACIÓN - OBLIGATORIOS PUNTAJEobligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no secomputará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selecciónconvocados antes del 20.09.2012, se entenderá que el porcentaje de lasobligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa formal o delcontrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne elporcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron enpartes iguales.

Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago elmonto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debeindicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca,Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, deemisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago,según corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 7referido a la Experiencia del Postor en la actividad.

El servicio presentado para acreditar la experiencia en la especialidad servirápara acreditar la experiencia en la actividad.

A.2. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDADCriterio:Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postorcorrespondiente a servicios iguales o similares al objeto del proceso, duranteun periodo dos (02) años a la fecha de presentación de propuestas, hasta porun monto máximo acumulado equivalente a (50%) del valor referencial de lacontratación.

Se considerará servicio similar a Infraestructura Educativa.

Monto Igual o Mayor a 50% el V.R. 10 PuntosIgual a % y menor a 100% el V.R. 05 Puntos

V.R.=valor referencial

Acreditación:La experiencia se acreditará mediante copia simple de: contratos u órdenes deservicio, y su respectiva conformidad por la prestación efectuada; ocomprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental yfehacientemente, con voucher de depósito, reporte de estado de cuenta ycancelación en el documento, correspondientes a un máximo de diez (10)servicios iguales o similares al objeto del proceso.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar laprestación de un solo servicio, se deberá acreditar que corresponden a dichoservicio; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan serviciosindependientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación ycalificación, los diez (10) primeros servicios indicados en el Anexo Nº 8 referidoa la Experiencia del Postor en la especialidad.

En el caso de servicios de ejecución periódica, sólo se considerará comoexperiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha depresentación de propuestas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades


26

FACTORES DE EVALUACIÓN - OBLIGATORIOS PUNTAJEcorrespondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago.

En los casos que se acredite experiencia con contratos en los que se participóen consorcio, deberá presentarse la promesa formal de consorcio o el contratode consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de lasobligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no secomputará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selecciónconvocados antes del 20.09.2012, se entenderá que el porcentaje de lasobligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa formal o delcontrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne elporcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron enpartes iguales.

Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago elmonto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debeindicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca,Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, deemisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago,según corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8referido a la Experiencia del Postor en la especialidad.

B. EXPERIENCIA Y CALIFICACIONES DEL PERSONAL PROPUESTO PARALA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

(40 puntos)

B.1. EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO

Criterio:Se evaluará en función al tiempo de experiencia en la especialidad delpersonal propuesto en (lo solicitado en el requerimiento técnico mínimo). Seconsiderarán como trabajos o prestaciones similares a los siguientes(Infraestructura Educativa).

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para elcómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez elperiodo traslapado.

Especialista en Liquidación Técnica - Ingeniero civil con experiencia deLiquidación en obras similares:Experiencia mayor a 06 meses 20 Ptos.Experiencia mayor a 04 y menor igual a 06 meses 10 Ptos.

Especialista en Liquidación Financiera – Contador Público con experiencia deLiquidación en obras similares u otros:Experiencia mayor a 06 meses 20 Ptos.Experiencia mayor a 04 y menor igual a 06 meses 10 Ptos.

Acreditación:Mediante la presentación de copia simple de contratos de trabajo, constanciaso certificados.

En el supuesto que el postor fuera una persona natural, la experiencia queacredite como tal, también podrá utilizarla para acreditar su experiencia comopersonal propuesto para la prestación del servicio de consultoría, de ser elcaso.


27

FACTORES DE EVALUACIÓN - OBLIGATORIOS PUNTAJEC. MEJORAS A LAS CONDICIONES PREVISTAS14

(25 puntos)

Criterio:Se considerará como aporte y/o mejoras a la presentación de dos funciones yobligaciones de los establecidos en los RTM los cuales deberán estarfundamentados de acuerdo a las normas aplicables, (Cantidad y Oportunidadde entrega), los cuales deberán estar fundamentados de acuerdo a las normasaplicables.

Formule 2 o más aportes y/o mejoras 25 puntosFormule de 1 aporte y/o mejora 10 puntos

Acreditación:Se acreditará mediante la presentación de una declaración jurada.

FACTORES DE EVALUACIÓN - OPCIONALES

D. OTROS FACTORES REFERIDOS AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA15

(10 puntos)

La Metodología y Plan para ejecutar el servicio (10 puntos)Se otorgará puntaje al postor, en función a la metodología de trabajo quepresente, que incluya cronograma de ejecución, descripción de las actividadesuna por una y el organigrama y asignación de plantel profesional de apoyo aljefe de proyecto, conforme a lo planteado en el requerimiento técnico. Secalificará de la siguiente manera:

Presenta Metodología de acuerdo a lo indicado en el capítulo III…..……10puntos

PUNTAJE TOTAL 100 puntos16

IMPORTANTE:

· Los factores de evaluación no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de losrequerimientos técnicos mínimos.

· Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor deberá obtener un puntajetécnico mínimo de ochenta (80) puntos.

14 Las Bases podrán establecer aquellos aspectos que serán considerados como mejoras, debiéndose precisar a qué tipo demejoras se le otorgará puntaje.

15 Podrá evaluarse factores, tales como: equipamiento, infraestructura, siempre y cuando se cumpla con lo dispuesto en elartículo 43 del Reglamento.

16 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación, incluyendo los opcionales.


28

CAPÍTULO VPROFORMA DEL CONTRATO

Conste por el presente documento, la contratación del servicio [CONSIGNAR LADENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR ELNOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legalen [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......]del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado porsu Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poderinscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de laciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos ycondiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTESCon fecha [………………..], el [CONSIGNAR, COMITÉ ESPECIAL U ÓRGANO ENCARGADO DELAS CONTRATACIONES] adjudicó la Buena Pro de la Adjudicación de Menor Cuantía Nº[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN] para la contratación delservicio [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBREDEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentosintegrantes del presente contrato

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETOEl presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]conforme a los Términos de Referencia.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUALEl monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO],[CONSIGNAR SI O NO] incluido IGV17.

Este monto comprende el costo del servicio, seguros e impuestos, así como todo aquello que seanecesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO18

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA [INDICAR MONEDA], en[INDICAR SI SE TRATA DE ÚNICO PAGO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS], luegode la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido enel artículo 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en unplazo que no excederá de los diez (10) días calendarios de ser estos recibidos.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente alotorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demás condicionesestablecidas en el contrato.

En caso de retraso en el pago, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses conformea lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado, contado desde la

17 Consignar que NO incluye IGV en caso el postor ganador de la Buena Pro haya presentado la Declaración Jurada decumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 8) en su propuesta técnica.

18 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinentea efectos de generar el pago.


29

oportunidad en el que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓNEl plazo de ejecución del presente contrato es de [……..] días calendarios, el mismo que secomputa desde [CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DE SUSCRITO EL CONTRATO ODESDE EL DÍA SIGUIENTE DE CUMPLIDA LA CONDICIÓN PARA EL INICIO DE LAEJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LA CONDICIÓN EN ESTE ULTIMO CASO].

IMPORTANTE:

· De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación,implementación u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo deejecución, se debe consignar lo siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOSTÉRMINOS DE REFERENCIA] es de [……...…] días calendario, el mismo que se computadesde [INDICAR CONDICIÓN CON LA QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATOEl presente contrato está conformado por las Bases, la oferta ganadora19 y los documentosderivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA OCTAVA: CONFORMIDAD DEL SERVICIOLa conformidad del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 176 del Reglamento de la Leyde Contrataciones del Estado y será otorgada por [CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDADORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentidode éstas, dándose al contratista un plazo prudencial para su subsanación, en función a lacomplejidad del servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) díascalendario. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con lasubsanación, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades quecorrespondan.

Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con lascaracterísticas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectuará la recepción,debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades quecorrespondan.

CLÁUSULA NOVENA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTAEL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligacionesderivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estadoen caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOSLa conformidad de recepción de la prestación por parte de LA ENTIDAD no enerva suderecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuestopor el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NOMENOR DE UN (1) AÑO] años.

19 La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y económica del postor ganador de la Buena Pro.


30

CLÁUSULA UNDÉCIMA: PENALIDADESSi EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto delcontrato, LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un montomáximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, delmonto del ítem que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 165 del Reglamento de laLey de Contrataciones del Estado.

En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a lasiguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 x MontoF x Plazo en días

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debióejecutarse o, en caso que éstos involucrarán obligaciones de ejecución periódica, a la prestaciónparcial que fuera materia de retraso.

Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o sifuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de FielCumplimiento o por el monto diferencial de la propuesta (de ser el caso).

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver elcontrato por incumplimiento.

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y suReglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.

IMPORTANTE:

· De preverse en los Términos de Referencia penalidades distintas a la penalidad por mora, sedeberá consignar el listado detallado de las situaciones, condiciones, etc., que serán objetode penalidad, los montos o porcentajes que le corresponderían aplicar por cada tipo deincumplimiento y la forma o procedimiento mediante el que se verificará la ocurrencia de talesincumplimientos.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATOCualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40, inciso c),y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 167 y 168 de su Reglamento. Dedarse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 169 delReglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTESCuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir ala otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente.Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dichoincumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demásobligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATOSólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,


31

en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán deaplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, ydemás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS20

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver lascontroversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo decaducidad previsto en los artículos 144, 170, 175, 176, 177 y 181 del Reglamento o, en su defecto,en el artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia,sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según loseñalado en el artículo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecutacomo una sentencia.LOS PROCESOS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, QUE SE LLEVEN A CABO CONFORME ALA PRESENTE CLÁUSULA, DEBERÁN REALIZARSE OBLIGATORIAMENTE EN LAJURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PUNO.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICACualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todoslos gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓNCONTRACTUALLas partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durantela ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ ]DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR ELPOSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA LASUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a laotra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) díascalendario.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y económica y las disposiciones del presentecontrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al[CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

20 De conformidad con los artículos 216 y 217 del Reglamento, podrá adicionarse la información que resulte necesaria pararesolver las controversias que se susciten durante la ejecución contractual. Por ejemplo, para la suscripción del contrato y,según el acuerdo de las partes podrá establecerse que el arbitraje será institucional o ante el Sistema Nacional de Arbitrajedel OSCE (SNA-OSCE), debiendo indicarse el nombre del centro de arbitraje pactado y si se opta por un arbitraje ad-hoc,deberá indicarse si la controversia se someterá ante un tribunal arbitral o ante un árbitro único.


32

FORMATOS Y ANEXOS


33

FORMATO N° 121

MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN

Lima, [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Señores[CONSIGNAR, COMITÉ ESPECIAL U ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES]ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]Presente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL, PERSONA JURÍDICA Y/OCONSORCIO)], identificado con DNI [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA NATURAL] y NºRUC Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], debidamente representado por su[CONSIGNAR SI SE TRATA DE REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONAJURÍDICA O DEL REPRESENTANTE COMÚN EN CASO DE CONSORCIOS, ASÍ COMO SUNOMBRE COMPLETO], identificado con DNI Nº […………], tenemos el agrado de dirigirnos austedes, en relación con la Adjudicación de Menor Cuantía Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURADEL PROCESO], a fin de acreditar a nuestro apoderado: [CONSIGNAR NOMBRE DELAPODERADO] identificado con DNI Nº [………], quien se encuentra en virtud a este documento,debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito22.

…..………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

21 El presente formato será utilizado cuando la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o elrepresentante común del consorcio no concurra personalmente al proceso de selección.

22 Incluir dicho párrafo sólo en el caso de personas jurídicas.


34

ANEXO Nº 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR


Estimados Señores:

El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DESER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DESER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA],DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre o Razón Social :Domicilio Legal :RUC : Teléfono : Fax :

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……...........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

· Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de losconsorciados.


35

ANEXO Nº 2

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS


De nuestra consideración:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases ydemás documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones existentes, elpostor ofrece el Servicio de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], deconformidad con los Términos de Referencia, las demás condiciones que se indican en el Capítulo IIIde la sección específica de las Bases y los documentos del proceso.


…….………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o


IMPORTANTE:

· Adicionalmente, puede requerirse la presentación de otros documentos para acreditar elcumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos, conforme a lo señalado en elcontenido del sobre técnico.


36

ANEXO Nº 3

DECLARACIÓN JURADA(ART. 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)


De nuestra consideración:

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DESER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado,conforme al artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.- Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso deselección.

3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos delpresente proceso de selección.

4.- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de selección y a suscribir elcontrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

5.- Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asícomo en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.


………………………….………………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

IMPORTANTE:



37

ANEXO Nº 4

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)


De nuestra consideración,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapsoque dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta en la ADJUDICACIÓN DEMENOR CUANTÍA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO], responsabilizándonossolidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato deconsorcio bajo las condiciones aquí establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cadaconsorciado), de conformidad con lo establecido por el artículo 141 del Reglamento de la Ley deContrataciones del Estado.

Designamos al Sr. [..................................................], identificado con [CONSIGNAR TIPO DEDOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD],como representante común del consorcio para efectos de participar en todas las etapas del procesode selección y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DELA ENTIDAD]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................].

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]: % de Obligaciones§ [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [ % ]§ [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]: % de Obligaciones§ [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [ % ]§ [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ]

TOTAL: 100%


..…………………………………. ………………………………….. Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI delRepresentante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2


38

ANEXO Nº 5

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO



Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases delproceso de la referencia, me comprometo a prestar el Servicio de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓNDE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBESER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.


……..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o



º39

ANEXO Nº 6

EXPERIENCIA DEL POSTOR(Sólo para servicios en general)


Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD:

Nº CLIENTE OBJETO DELSERVICIO

N° CONTRATO / O/S /COMPROBANTE DE

PAGOFECHA23 MONEDA IMPORTE TIPO DE CAMBIO

VENTA24MONTO FACTURADO

ACUMULADO25

1234

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]………..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o


IMPORTANTE:

· En los casos en los que las Bases considere el factor EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD, a fin que la propuesta pueda ser evaluada, el postor tambiéndebe detallar en este Anexo dicha experiencia, insertando un cuadro como el consignado, incluyendo el título “Experiencia en la Especialidad”.

23 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

24 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicio o de cancelación del comprobantede pago, según corresponda.

25 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.


º40

ANEXO Nº 7

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ACTIVIDAD(Sólo para servicios de consultoría en general)


Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD:





ACUMULADO28

1234

TOTAL


………..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o






º41

ANEXO Nº 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD(Sólo para servicios de consultoría en general)


Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:





ACUMULADO31

1234

TOTAL


………..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o






42

ANEXO Nº 9

CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA(MODELO)



Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial delpresente proceso de selección y los Términos de Referencia, mi propuesta económica es la siguiente:

CONCEPTO COSTO TOTAL[CONSIGNAR MONEDA]

TOTAL

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y deser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro conceptoque le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar, excepto la deaquellos postores que gocen de exoneraciones legales.


……………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o


IMPORTANTE:

· Cuando el proceso se convoque a suma alzada, únicamente deberá requerirse que lapropuesta económica contenga el monto total de la oferta, sin perjuicio de solicitar que elpostor adjudicado presente la estructura de costos o detalle de precios unitarios para laformalización del contrato, lo que deberá ser precisado en el numeral 2.6 de la secciónespecífica.


43

ANEXO Nº 11

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS EJECUTADOSFUERA DE LIMA Y CALLAO



Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DESER PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre elpuntaje total, debido a que mi representada se encuentra domiciliada en [CONSIGNAR DOMICILIODEL POSTOR], la que está ubicada en la provincia [CONSIGNAR PROVINCIA O PROVINCIACOLINDANTE AL LUGAR EN EL QUE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO, LA QUE PODRÁPERTENECER O NO AL MISMO DEPARTAMENTO O REGIÓN]


………………………….………………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

· Para asignar la bonificación, el Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones,según corresponda, verificará el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional deProveedores (RNP).


Documents

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZÁNGAROzonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2012/001663/125295859rad6A... · municipalidad provincial de azangaro adjudicaciÓn de menor cuantia