NAKUP VOZIL 2 - pb-idrija.si NAROCILA/NAKUP VOZIL PBI.pdf · Izvajalec ni upravi čen do kasnejših podražitev. ... III. to čk 1, 2 in 3 (osnovna, poklicna in ekonomska sposobnost)

Psihiatrična bolnišnica Idrija – Razpisna dokumentacija za nakup dveh kombiniranih vozil za prevoz oseb, po sistemu finančnega leasinga

1

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI

Nakup dveh kombiniranih vozil z nizkimi emisijami za prevoz oseb po

sistemu finančnega leasinga

Maj, 2013


2

Naročnik: Psihiatrična bolnišnica Idrija Pot sv. Antona 49 5280 Idrija Številka: 430-00004/2013 Datum: 27.5.2013

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

III. POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI

IV. FINANČNA ZAVAROVANJA

V. MERILA

VI. IZDELAVA PONUDBE

VII. PONUDBENA DOKUMENTACIJA

VIII. OBRAZCI IN VZORCI


3

Naročnik: Psihiatrična bolnišnica Idrija Pot sv. Antona 49 5280 Idrija Številka: 430-00004/2013 Datum: 27.5.2013

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

V skladu z določili Zakona o javnem naročanju – v nadaljevanju ZJN-2 (Uradni list RS, št. 12/13UPB5) naročnik vabi ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo, na osnovi javnega razpisa za oddajo naročila blaga. Za oddajo predmetnega naročila se v skladu s 25. členom ZJN-2 izvede Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi. Naročnik bo na podlagi v nadaljevanju navedenih pogojev in meril izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo.

1.PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA IDRIJA, POT SV. ANTONA 49, 5280 IDRIJA Kontaktna oseba za javno naročilo: Ime in priimek: Terezija Keršmanc 2. PREDMET JAVNEGA NAROČILA Predmet javnega naročila je: Nakup dveh kombiniranih vozil z nizkimi emisijami za prevoz oseb za obdobje 60 mesecev. Financiranje javnega naročila se izvede po sistemu finančnega leasinga. 3. ROK ZA DOSTAVO PONUDB NAROČNIK BO KOT PRAVOČASNE OBRAVNAVAL PONUDBE, KI JIH BO PREJEL DO 18.6.2013 DO 11. URE NA NASLOV NAROČNIKA (prejeto na sedež naročnika).

Javno odpiranje ponudb bo 18.6.2013 ob 13. uri v prostoru »Seminar« v upravni stavbi Psihiatrične bolnišnice Idrija. 3.PREDVIDENI ROK IZVEDBE NAROČILA Predvidena dobava vozil: _____________ dni (največ 180 dni). 4. POGAJANJA Naročnik bo v predmetni postopek vključil pogajanja v naslednjih primerih:

- da dva ali več ponudnikov ponudita isto ceno, - da naročnik ne dobi nobene pravilne ponudbe,


4

- da naročnik ne dobi nobene sprejemljive ponudbe. Izveden bo praviloma en (1) krog pogajanj. Naročnik si v primeru, da z izvedenimi pogajanji ne doseže sprejemljive cene za izbor ponudbe, pridržuje pravico do izvedbe dodatnega kroga pogajanj. Pogajanja bodo potekala po merilu cena in v okviru zahtev iz te razpisne dokumentacije. Po zaključenih pogajanjih bodo ponudniki predložili končne ponudbe oz. potrebno dokumentacijo, v skladu z doseženim na pogajanjih. Po pridobljenih končnih ponudbah bo naročnik ravnal skladno z drugim odstavkom 41. člena ZJN-2-UPB5. OPOMBI: V primeru, da se ponudnik ne bo odzval na povabilo k pogajanjem oz. se pogajanj ne bo udeležil, bo naročnik pri analizi ponudbe upošteval njegovo ponudbo takšno, kot je bila predložena na predmetno javno naročilo. V primeru, da se bo ponudnik udeležil pogajanj, po zaključenih pogajanjih pa ne bo predložil končne ponudbe oz. potrebne dokumentacije, v skladu z doseženim na pogajanjih, bo njegova ponudba izločena.

Direktor:

Bogdan Tušar, univ. dipl. prav.


5

Naročnik: Psihiatrična bolnišnica Idrija Pot sv. Antona 49 5280 Idrija Številka: 430-00004/2013 Datum: 27.5.2013 II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

1. PRAVNA PODLAGA

Zakonske osnove za razpis predstavljajo: - Zakon o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 12/13-UPB5), v nadaljnjem besedilu ZJN-2, - Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN, Ur.l. RS, št. 43/11), - Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK, Ur.l. RS, št. 69/11-UPB2), - Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popravek), - Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314,

Ur.l. RS, št. 104/12), - Zakon o finančnih zavarovanjih (Ur.l. RS, št. 67/11-UPB2), - Zakon o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS št. 13/11-UPB3, 18/11, 78/11, 38/12 in

83/2012), - Obligacijski zakonik (OZ-UPB1, Ur.l. RS, št. 97/07) - Ostala veljavna zakonodaja. Pri pripravi ponudbe mora ponudnik natančno proučiti vsa navodila, pogoje, obrazce, roke in specifikacije tega razpisa, ter upoštevati vse predpise, ki urejajo predmet javnega naročila.

2. DOSTOP DO RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Ponudniki prevzamejo razpisno dokumentacijo z navodili za izdelavo ponudbe na spletni strani PB Idrija: www.pb-idrija.si, po objavi na spletnem portalu javnih naročil.

3. PRAVICA UDELEŽBE NA RAZPISU Kot ponudnik na razpisu konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet javnega razpisa, ima za opravljanje dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter izpolnjuje razpisne pogoje glede usposobljenosti in za to lahko predloži zahtevana dokazila. Ponudnik je lahko tudi skupina izvajalcev, ki poda skupno ponudbo. Posamezen gospodarski subjekt se lahko na predmetni javni razpis prijavi samostojno in lahko odda samo eno ponudbo. V kolikor se prijavi v skupnem nastopu, lahko nastopa samo v eni skupini ponudnikov v skupnem nastopu. V kolikor bo posamezni gospodarski subjekt nastopal v več kot eni ponudbi (ali samostojno ali v okviru skupnega nastopa ali v kombinaciji le-teh), bo naročnik vse takšne ponudbe izločil.


6

4. JEZIK PONUDBE

Ponudba z vsemi prilogami mora biti izdelana v slovenskem jeziku.

5. CENA IN PLAČILNI POGOJI Način plačila je finančni leasing. Ponudnik je dolžan v imenu naročnika priskrbeti ugoden finančni leasing. Leasing ponudba mora predvidevati dobo odplačevanja 5 let. Leasing financiranje je pogoj za nakup dveh kombiniranih vozil za prevoz oseb. Ponudbeno ceno za nakup vozil na podlagi finančnega leasinga navede ponudnik v obrazcu ponudba (OBR-1). Ponudbena cena mora vključevati ceno vozila (s popusti, DDV, …) in vse stroške, ki nastanejo na podlagi finančnega leasinga. Pogoji finančnega leasinga, ki jih mora ponudnik upoštevati pri izdelavi ponudbe: -rok za začetek plačila obrokov finančnega leasinga začne teči s sklenitvijo pogodbe o finančnem leasingu med naročnikom in leasingodajalcem, ki se sklene z datumom prevzema vozil s strani naročnika in čemer bo opravljen primopredajni zapisnik, -leasinški obroki morajo biti za celotno obdobje 5 let enaki in se razporedijo na šestdeset (60) enakih obrokov, oz. en (1) obrok mesečno, -prvi obrok se bo plačal 30. dni po prejemu pravilno izstavljene fakture s strani leasingodajalca, -pogodbeno dogovorjene zneske bo leasingojemalec (naročnik) plačeval na transakcijski račun leasingodajalca, - z dnem plačila zadnjega obroka po pogodbi o finančnem leasingu lastništvo vozil preide na naročnika oz. leasingojemalca.

6. PONUDBA Vse cene morajo biti v EUR, vsebovati morajo vse stroške vključno s prevozom FCO sedež naročnika, popuste, rabate in davek na dodano vrednost (DDV). Cene v ponudbi so fiksne. Izvajalec ni upravičen do kasnejših podražitev.

Ponudba mora biti veljavna najmanj 180 dni od dneva odpiranja ponudb in se na izraženo pisno zahtevo naročnika podaljša brez dodatnih zahtev.

Ponudbo je potrebno izpolniti natančno in podrobno po posameznih postavkah kot izhaja iz priloženih obrazcev. V obrazcu ponudba se navede ponudbena cena z DDV-jem. Opozarjamo, da v primeru izbire posamezne ponudbe, kasneje ne bo mogoče pod nobenimi pogoji več spreminjati cene ali drugih pogojev iz ponudbe.


7

7. STROŠKI PONUDBE Vse stroške v zvezi s pripravo, izdelavo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik sam.

8. VARIANTNE PONUDBE

Variantne ponudbe niso možne.

9. MOŽNOST PREDLOŽITVE PONUDBE S PODIZVAJALCI / SKUPNE PONUDBE

Ponudnik ima možnost predložiti skupno ponudbo ali ponudbo s podizvajalci. V ponudbi morajo biti v obrazcu »Ponudba« (OBR-1) navedeni vsi partnerji skupne ponudbe in vsi podizvajalci ter ostali potrebni podatki v tabeli. V primeru, da je predložena skupna ponudba, bo naročnik izpolnjevanje pogojev iz poglavja III. točk 1, 2 in 3 (osnovna, poklicna in ekonomska sposobnost) ugotavljal za vsak gospodarski subjekt posebej, izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse gospodarske subjekte skupaj. Poleg dokazil, ki so pogoj za sodelovanje ter so navedena v poglavju III, IV in VI, mora vsebovati skupna ponudba, ki jo predloži skupina gospodarskih subjektov kot partnerjev, še pravni akt o skupni izvedbi naročila, ki mora natančno opredeliti: -imenovanje poslovodečega partnerja pri izvedbi predmetnega javnega naročila, -pooblastilo poslovodečemu in njegovi odgovorni osebi za podpis ponudbe in pogodbe, -izjava partnerjev, da je imel poslovodeči v obdobju enega leta pred pričetkom predmetnega javnega naročila ves čas pravočasno in v celoti poravnane vse svoje zapadle obveznosti do njih, -natančno opredeliti naloge ter odgovornosti vsakega posameznega sodelujočega partnerja v okviru predmetnega javnega naročila, -izjavo, da so vsi sodelujoči partnerji seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisanimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njim v celoti soglašajo, -izjavo, da so seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije in -navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Naročnik bo dokumente naslavljal na poslovodečega, ki ga skupina partnerjev določi v svoji prijavi za skupno ponudbo. Ponudnik, ki v izvedbo javnega naročila vključi podizvajalce, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci, s katerimi uredi obveznosti in pravice povezane s predmetnim javnim naročilom. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom), v petih (5) delovnih dneh od sklenitve. Naročnik si pridružuje pravico, da po podpisu pogodbe z izbranim ponudnikom od njega zahteva predložitev podizvajalskih pogodb.


8

10. SPREMEMBE, DOPOLNITVE IN POJASNILA V ZVEZI Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO

Ponudniki lahko zastavljajo vprašanja preko portala javnih naročil pri predmetnem javnem naročilu. Na vprašanja, ki ne bodo zastavljena na zgornji način, naročnik ne bo odgovarjal. Naročnik bo odgovoril na vsa vprašanja, ki bodo prispela najpozneje do 12.06.2013 do 14. ure. Naročnik bo najkasneje v roku 3 (treh) delovnih dni po prejemu odgovoril na vsako vprašanje. Pojasnila in odgovore, brez navedbe izvora vprašanja, bo naročnik objavil na Portalu javnih naročil.

Naročnik ima pravico spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo na lastno pobudo ali kot odgovor na zahtevana pojasnila najkasneje 6 (šest) dni pred rokom za predložitev ponudb. Sprememba bo pisno posredovana oz. objavljena na Portalu javnih naročil. V primeru večjih sprememb ali dopolnitev razpisne dokumentacije bo naročnik, glede na obseg in vsebino sprememb, po potrebi ustrezno podaljšal rok za predložitev ponudb. Sestanka s ponudniki ne bo.

11. OBLIKA PONUDBE

Ponudba mora biti podana na originalnih obrazcih iz razpisne dokumentacije v skladu s temi navodili. Vsi dokumenti morajo biti na mestih, kjer je to označeno, podpisani s strani pooblaščene osebe in žigosani z žigom ponudnika. Dokumenti, ki sestavljajo ponudbo naj bodo urejeni in vloženi v mapo, da jih je mogoče neovirano pregledati. Morebitne popravke mora ponudnik opremiti z žigom in podpisom svoje pooblaščene osebe tik ob popravku. Ponudnik mora v svoji ponudbi označiti vse podatke, ki pomenijo poslovno skrivnost. Pri tem mora upoštevati določbe 22. člena ZJN-2.

12. OPREMLJANJE IN OZNAČEVANJE PONUDB

Ponudnik mora predložiti naročniku celotno ponudbo v originalnem izvodu. Ponudba mora biti jasno označena in opremljena, kot je določeno v tej dokumentaciji. Ponudnik mora ponudbo zapečatiti v skupni kuverti oziroma ovitku, na katero mora nalepiti priloženi obrazec za predložitev ponudbe, ki je priloga razpisne dokumentacije (OBR-A).

13. ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE

Ponudba bo šteta za pravočasno, če bo predložena naročniku do 18.06.2013 do vključno 11:00 ure (dostavljena na naslov naročnika). Ponudba mora biti opremljena z vsemi prilogami, ki so navedeni točki VII. – Seznam ponudbene dokumentacije» v razpisni dokumentaciji. Ponudba mora biti v zaprti ovojnici in označena z obrazcem »PREDLOŽITEV PONUDBE«, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, na naslov: Psihiatrična bolnišnica Idrija, Pot Sv. Antona 49, 5280 Idrija.


9

Vse nepravočasno predložene ponudbe bo strokovna komisija izločila iz postopka odpiranja ponudb in jih neodprte vrnila ponudnikom.

14. SPREMEMBE IN UMIK PONUDBE

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudbe, le-to spremeni, dopolni ali umakne. To naredi tako, da na ovojnico oz. kuverto označi »NE ODPIRAJ SPREMEMBA/ DOPOLNITEV/UMIK ZA RAZPIS št. _________« (ustrezno glede na vrsto vloge). V ovojnici predloži ustrezne spremembe, dopolnitve ali izjavo o umiku ponudbe.

15. ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB Javno odpiranje ponudb bo dne 18.06.2013 ob 13:00 uri na naslovu Psihiatrična bolnišnica Idrija, Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija v upravni stavbi, soba „Seminar”. Odpiranje ponudb je javno. Postopek odpiranja ponudb vodi pooblaščena in imenovana komisija. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.

16. NEOBIČAJNO NIZKA CENA Če je ponudba neobičajno nizka ali obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila, bo naročnik postopal v skladu z 49. členom ZJN-2.

17. OPOZORILA Izbrani ponudnik bo moral (13. in 14. odstavkom 71. člena ZJN-2) v primeru, če bo izbran kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, posredoval naročniku podatke o: - svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih,

komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb; - gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske

družbe, šteje, da so z njim povezane družbe (OBR-2a).

18. PRAVNO VARSTVO Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list S, št. 43/11; v nadaljevanju: ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon. Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN. Zahtevek za revizijo mora vsebovati:


10

1. ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo, 2. ime naročnika, 3. oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti, 4. predmet javnega naročila, 5. očitane kršitve, 6. dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo, 7. pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem, 8. navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega sklada. 9. Potrdilo o plačilu takse iz prvega in drugega odstavka 71. člena ZPVPJN.5. očitne kršitve, Vlagatelj mora zahtevku za revizijo (v kolikor se ta nanaša na vsebino razpisne dokumentacije) priložiti potrdilo o plačilu takse v višini 750,00 EUR. Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, številka 0100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS. Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznaka X pomeni št. objave obvestila o naročilu, oznaka L pa pomeni označbo leto. V kolikor je št. objave javnega naročila krajših od šestih znakov se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0). Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za finance. Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se razen v primeru iz četrtega odstavke 25. člena ZPVPJN, vloži v osmih delovnih dneh od dneva: -objave obvestila o javnem naročilu ali -obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, ali - prejema povabila k oddaji ponudb. Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, da vlagatelj v skladu z drugim odstavkom 15. člena ZPVPJN ni preložil potrdila o plačilu takse ali da ni bila plačana ustrezna taksa, ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže. III. POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI Ponudniki morajo za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje. Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev mora ponudnik priložiti dokazila kot so navedena za vsakim zahtevanim pogojem. Če ni v teh navodilih za posamezne dokumente drugače določeno, zadošča predložitev kopij zahtevanih dokumentov, ki niso notarsko overjeni. Naročnik si pridržuje pravico do vpogleda v originalne dokumente. Izjave ponudnika morajo biti pisne ter podpisane s strani odgovorne osebe ponudnika in žigosane. Če obstaja naročnikova zahteva koliko stari so lahko


11

dokumenti, ki jih ponudnik prilaga kot dokazila, je to navedeno v oklepaju ob vsakem posameznem dokazilu. V kolikor v oklepaju ni navedeno ničesar, starost dokumenta ni pomembna, odražati pa mora zadnje stanje. Dokumenti morajo ne glede na določeno oziroma zahtevano največjo dopustno starost vedno odražati zadnje stanje. Začetek roka za ugotavljanje starosti dokumentov se šteje od dneva roka za predložitev ponudbe, razen če ni pri posameznem dokazilu določeno drugače.

1.OSNOVNA SPOSOBNOST PONUDNIKA 1.1. Ponudnik in njegovi zakoniti zastopniki niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2; 1.2. Proti ponudniku ni uveden ali zanj podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja, da z njegovimi posli ne upravlja sodišče, da ni opustil poslovne dejavnosti ali je v katerem koli podobnem položaju (v skladu s četrtim odstavkom 42. člena ZJN-2). 1.3. Ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem. 1.4. Ponudnik ni storil velike strokovne napake ali hujše kršitve poklicnih pravil v zadnjih 5 (petih) letih pred rokom za oddajo ponudbe. Kot večja strokovna napaka se šteje: -napaka, za katero je naročnik ponudniku unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali za odpravo napak v garancijski dobi, - primer, ko je naročnik ponudniku obračunal pogodbeno kazen zaradi slabe izvedbe ali zamude, -primer, ko je naročnik ponudniku odpovedal pogodbo zaradi slabe izvedbe, zamude ali druge kršitve. 1.5. Ponudnik nima na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika zapadle, neplačane obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz te točke izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Naročnik bo obvestil ponudnika in podizvajalca, da podizvajalec ne sme sodelovati pri izvedbi javnega naročila, če teh pogojev ne izpolnjuje. 1.6. Ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2. DOKAZILO za priznanje osnovne sposobnosti:

Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo. (OBR-4)

Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji podpiše in žigosa izjavo, ki je priloga razpisni

dokumentaciji. Ponudnik, ki ima sedež izven Republike Slovenije, pa mora priložiti

zapriseženo izjavo v skladu s šestim odstavkom 42. člena ZJN-2. Dokazila ne smejo biti

starejša od 30 dni od datuma odpiranja ponudb.


12

1.7. Pooblastilo ponudnika za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za pravne in fizične osebe. DOKAZILO:

Izjava ponudnika, da pooblasti naročnika za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za

pravne in fizične osebe oz. zakonite zastopnike. V primeru, da ima ponudnik več zakonitih

zastopnikov se obrazec fotokopira. K pooblastilu ponudnika morajo biti predložena tudi

pooblastila za vsakega podizvajalca. (OBR-4a)

2. POKLICNA SPOSOBNOST

2.1. Ponudnik ima v skladu s predpisi države članice, v kateri je registriral dejavnost, veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti in je vpisan v register poklicev ali trgovski register.

2.2. Ponudnik ima za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, potrebno posebno dovoljenje ali mora biti ponudnik član posebne organizacije, da lahko v državi, v kateri ima svoj sedež, opravlja storitev, mora predložiti dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu. DOKAZILO za priznanje poklicne sposobnosti:

Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (OBR-5).


dokumentaciji. Ponudnik, ki ima sedež izven Republike Slovenije, pa mora priložiti

zapriseženo izjavo v skladu s šestim odstavkom 42. člena ZJN-2. Dokazila ne smejo biti

starejša od 30 dni od datuma odpiranja ponudb.

3. EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST

3.1. Ponudnik v zadnjih šestih (6) mesecih pred določenim rokom za oddajo ponudbe ni imel blokiranih transakcijskih računov. V primeru skupne ponudbe pogoj velja za vse partnerje v skupini. 3.2. Ponudnik ima na dan vložitve ponudbe plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev iz predhodnih postopkov javnega naročanja;

DOKAZILO: Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo. (OBR-6)

Izjavi se priložijo:

• potrdila bank (v kolikor ima ponudnik odprtih več računov, predloži potrdila vseh bank) oz.

BON 2,


dokumentaciji. Ponudniki, ki pa imajo sedež izven Republike Slovenije, pa morajo priložiti

podpisani in žigosani izjavi dokazilo, izdano s strani pristojnega organa.


13

4. TEHNIČNA IN KADROVSKA SPOSOBNOST 4.1. Ponudnik ima na razpolago proste tehnične in kadrovske kapacitete za dobro, kvalitetno in pravočasno izvedbo predmetnega javnega naročila. DOKAZILO Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo. (OBR-7)

4.2. Ponujeni vozili morata v celoti ustrezati tehničnim specifikacijam naročnika. Ponudnik mora priložiti celotno tehnično specifikacijo, iz katere je razvidna ustreznost vozila in opreme. DOKAZILO Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo. (OBR-7)

4.3. Ponudnik zagotavlja, da je v času trajanje pogodbe in tudi po njenem izteku na področju Republike Slovenije za dobavljena vozila zagotovljna pooblaščena servisna mreža. DOKAZILO Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo. (OBR-7)

4.4. ponudnik zagotavlja, da vozili izpolnjujeta dodatne okoljske zahteve: - zahteve, opredeljene v standardu EURO V, - vozili morata imeti vgrajen sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah DOKAZILO Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (OBR-7) in v ponudbi

priložena tehnična dokumentacija proizvajalca oziroma potrdila o homologaciji iz katerih

izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.

IV. FINANČNA ZAVAROVANJA Bančna garancija ali ustrezno zavarovanje pri zavarovalnici (v nadaljevanju: finančno zavarovanje) ne sme vsebinsko odstopati od vzorca iz razpisne dokumentacije in ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in banko. 1. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe Ponudnik oz. poslovodeči mora k ponudbi predložiti finančno zavarovanje za resnost ponudbe. Če ponudnik ne predloži originalnega finančnega zavarovanja za resnost ponudbe, se šteje njegova ponudba kot nepravilna in se izključi iz nadaljnjega postopka. Finančno zavarovanje mora biti nepreklicno in brezpogojno vnovčljivo na prvi poziv ter mora biti izdano po vzorcu iz razpisne dokumentacije. Uporabljena valuta mora biti enaka valuti javnega naročila. Naročnik bo unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe v naslednjih primerih:

1. če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času veljavnosti, navedeni v ponudbi,


14

2. če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe: -ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom ali -ne predloži ali zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom.

Višina finančnega zavarovanja za resnost ponudbe mora znašati 3.000,00 EUR z rokom veljavnosti 180 dni od dneva odpiranja ponudb oz. najmanj do 18.12.2013. DOKAZILO: Originalno finančno zavarovanje (menia z menično izjavo) za resnost ponudbe. (OBR-10)

2. Izjava o predložitvi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti Ponudnik predloži lastno izjavo, v kolikor bo izbran kot najugodnejši ponudnik, da bo pridobil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini deset odstotkov (10 %) pogodbene vrednosti z DDV. Finančno zavarovanje mora biti nepreklicno in brezpogojno vnovčljivo na prvi poziv ter mora biti izdano po vzorcu iz razpisne dokumentacije (OBR 9a). Izbrani ponudnik bo predložil naročniku originalno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti najkasneje v roku deset (10) dni po podpisu pogodbe, v višini deset odstotkov (10%) pogodbene vrednosti z DDV. Finančno zavarovanje mora veljati še najmanj petnajst (15) dni po roku za izvedbo naročila. Če se rok za izvedbo naročila podaljša, je potrebno temu ustrezno podaljšati veljavnost finančnega zavarovanja. DOKAZILO: Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo. (OBR-9)

V. MERILA Skladno z 48. členom ZJN-2, bo pri ocenjevanju pravilnih ponudb in pri izbiri najugodnejšega ponudnika merilo najnižja ponudbena cena, ki je cena nakupa vozil s stroški finančnega leasinga, z DDV. VI. IZDELAVA PONUDBE Listine se izpolnijo, podpišejo in žigosajo, kjer je to določeno. Zloži se jih po zaporedju, kot je določeno v poglavju VII. točka 2. Navedbe v predloženih listinah morajo izkazovati aktualna in resnična stanja ter morajo biti dokazljive. 1. Ponudba Priloga razpisne dokumentacije so podatki o ponudniku oz. poslovodečem. Ponudnik izpolni, podpiše in žigosa obrazec podatki o ponudniku ter vpiše morebitne izvajalce v skupnem nastopu ali navede morebitne podizvajalce. Ponudbena cena mora biti navedena v valuti EUR, brez in z DDV-jem, vključevati mora vse stroške povezane z izvedbo naročila. (OBR-1) 2. Izjava V obrazec »izjava ponudnika oz. poslovodečega« se vpiše vse zahtevane podatke in jo podpiše. Ponudnik s podpisom izjavlja, da sprejema vse pogoje in ostale zahteve iz predmetne


15

razpisne dokumentacije. Prav tako s podpisom te izjave ponudnik pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da so podatki, ki so podani v ponudbeni dokumentaciji, resnični, in da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu. IZJAVA MORA BITI PODPISANA S STRANI PONUDNIKOVEGA ZASTOPNIKA ALI PROKURISTA IN ŽIGOSANA (OBR-2). Vsi podizvajalci ali izvajalci v skupnem nastopu, ki jih je ponudnik navedel v obrazcu »ponudba«, morajo priložiti izpolnjen obrazec »podatki o podizvajalcu oz. izvajalcu v skupnem nastopu in izjave«. (OBR-3) 3. Predračun oz. rekapitulacija Ponudnik mora izpolniti vse postavke predračuna oz. rekapitulacije, ki ga mora podpisati in žigosati. (OBR-10)

Ponudnik mora navesti končno vrednost ponudbe v EUR-ih. Cene morajo biti fiksne in nespremenljive do konca izvedbe naročila.

Osnovno in kasko zavarovanje, iz katerega se poravnajo stroški popravil in nadomestnih delov v primeru poškodb vozil, nista sestavni del ponudbene cene. Zavarovanje bo sklenil naročnik sam. 4. Pogodba Ponudnik parafira priloženi vzorec pogodbe. (OBR-11) VII . PONUDBENA DOKUMENTACIJA, OBRAZCI IN VZORCI Ponudnik predloži ponudbo (izjave, predračune…) na predpisanih obrazcih naročnika, ki jih mora izpolnit, podpisat in žigosat. Da je ponudba formalno popolna morajo ponudniki v ponudbi priložiti vse obrazce in priloge, navedene v razpisni dokumentaciji. Dokumenti so lahko predloženi v kopijah, vendar morajo ustrezati vsebini originala.

SEZNAM PONUDBENE DOKUMENTACIJE 1. izpolnjen obrazec »ponudba« - OBR-1 2. izpolnjen obrazec »izjava ponudnika oz. poslovodečega« - OBR-2 3. izpolnjen obrazec »izjava o posredovanju podatkov« - OBR-2a 4. izpolnjen obrazec»podatki o podizvajalcu oz. izvajalcu v skupnem nastopu in izjava« - OBR-3 5. izpolnjen obrazec »izjava – osnovna sposobnost« - OBR-4 6 izpolnjen obrazec »pooblastilo ponudnika« - OBR-4a 7. izpolnjen obrazec »izjava – poklicna sposobnost« - OBR-5 8. izpolnjen obrazec »izjava – ekonomska in finančna sposobnost« - OBR-6 9. izpolnjen obrazec »tehnične in kadrovske kapacitete« - OBR-7 10. originalno »finančno zavarovanje za resnost ponudbe« - OBR-8 11. izpolnjen obrazec »izjava ponudnika o predložitvi finančnega zavarovanja za dobro


16

izvedbo pogodbenih obveznosti« - OBR-9 12. vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-9a) 13. izpolnjen obrazec »specifikacije in predračun« - OBR-10 14. izpolnjen obrazec »tehnična specifikacija vozila« - OBR 10a 15. izpolnjen obrazec »vzorec pogodbe« - OBR-11


17

VIII. OBRAZCI IN VZORCI


18

OBR-A

PREDLOŽITEV PONUDBE (Izpolni vložnik ponudbe in nalepi na ovojnico!) POŠILJATELJ: PREJEMNIK: PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA IDRIJA Pot Sv. Antona 49 5280 IDRIJA JAVNO NAROČILO: Nabava dveh kombiniranih vozil z nizkimi emisijami za prevoz oseb po sistemu finančnega leasinga OZNAKA: JN štev.______________

NE ODPIRAJ, PONUDBA (PRIJAVA)! (Izpolni sprejemna pisarna!) Datum in ura predložitve: Zaporedna številka predložitve:


19

OBR-1

OBRAZEC PONUDBE ŠT. _______________

Na osnovi javnega naročila, objavljenega na spletnem portalu javnih naročil JN___________z dne ___________ ter razpisne dokumentacije naročnika, dajemo ponudbo za: Nabava dveh kombiniranih vozil z nizkimi emisijami za prevoz oseb po sistemu finančnega leasinga

1. PODATKI O PONUDNIKU oz. POSLOVODEČEM

Firma oziroma ime ponudnika: Naslov:

Zakoniti zastopnik ponudnika:

Matična številka:

Identifikacijska številka za DDV:

Številka TRR pri banki:

Telefon: Mobilni telefon: Fax:

Elektronska pošta:

Kontaktna oseba:

Odgovorna oseba za podpis pogodbe:


20

2. PRI IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA BODO SODELOVALI: A). izvajalci v skupni izvedbi naročila Izvajalec v skupni izvedbi naročila (firma in sedež)

*Predmeti pogodbe, ki jih bodo izvajali

Vrednost pogodbe z DDV, ki jih bodo izvajali (v EUR)

Zakoniti zastopnik ali oseba pooblaščena za zastopanje

* Predmet pogodbe mora biti identična vsebini akta oz. pogodbe o skupni izvedbi naročila. B). podizvajalci Predmet pogodbe, ki jih bodo izvajali

Podizvajalec (firma in sedež) Predmeti pogodbe, ki jih bodo izvajali



3. V SKLADU Z RAZPISNIMI POGOJI IN RAZPISNO DOKUMENTACIJO SMO PRIPRAVLJENI IZVESTI JAVNO NAROČILO ZA CENO: Skupna ponudbena cena obeh vozil, ob upoštevanju popusta, brez DDV (po ponudbenem predračunu): EUR ______________________________ + DDV ______% ___________ EUR PONUDBENA VREDNOST z DDV: _________________ EUR (z besedo:_________________________________________ evrov ___/100) Ponudbena vrednost je formirana na podlagi cen iz predračuna, cene so fiksne do konca izvedbe naročila, v njej so zajeti vsi stroški in morebitni popusti. V primeru spremembe Zakona o davku na dodano vrednost, kakega drugega zakona ali podzakonskega predpisa, s katerim se davčna stopnja za materiale iz prodajalčevega predračuna s cenami v času trajanja pogodbe, lahko ponudnik spremeni cene iz svoje ponudbe izključno v višini nastale davčne spremembe. 4. VELJAVNOST PONUDBE Naša ponudba ostaja v veljavi do vključno 18.12.2013. Kraj in datum: Žig: Podpis zakonitega zastopnika:


21

OBR-2

IZJAVA PONUDNIKA oz. POSLOVODEČEGA Popolno ime in naslov ponudnika oz. poslovodečega: 1. S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da: -sprejemamo vse pogoje in ostale zahteve iz razpisne dokumentacije tega postopka, -so podatki, ki so podani v ponudbeni dokumentaciji resnični, -fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu, -za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost fotokopij prevzemamo popolno odgovornost, -da nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena ZintPK in v celoti spoštujemo omejitev poslovanja v skladu z določili 35. in 36. člena ZIntPK, -bomo ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, imeli sklenjene pogodbe s podizvajalci, s katerimi bomo uredili obveznosti in pravice povezane s predmetnim javnim naročilom, -bomo pred zamenjavo podizvajalcev ali uvedbo novih podizvajalcev (podizvajalcev, ki niso bili navedeni v ponudbi) v delo pridobili pisno soglasje naročnika, 2. Izjava o plačilnih pogojih -Plačilo za dobavljeni vozili se izvrši na podlagi pogodbe o finančnem leasingu, ki jo sklene naročnik z leasingodajalcem na osnovi pridobljene ponudbe s strani ponudnika. Kraj in datum: Žig: Podpis zakonitega zastopnika: _________________ ________________________


22

OBR-2a

Naziv ponudnika: ________________________________________________ Naslov ponudnika: _______________________________________________

IZJAVA O POSREDOVANJU PODATKOV S podpisom te izjave se zavezujemo, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, skladno s 13. in 14. odstavkom 71. člena ZJN-2, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredovali podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske

družbe, šteje, da so z njim povezane družbe. Kraj in datum: Žig: Podpis zakonitega zastopnika: _________________ ________________________


23

OBR-3

PODATKI O PODIZVAJALCU OZ. IZVAJALCU V SKUPNEM NASTOPU IN IZJAVE

podizvajalec izvajalec v skupnem nastopu

Ustrezno označi! Firma oz. naziv podizvajalca oz. izvajalca v skupnem nastopu

Naslov

Elektronski naslov

Matična številka

ID za DDV

SI

Številka transakcijskega računa

Telefon

Telefaks

Mobilni telefon

Pooblaščena oseba za podpis pogodbe

Kontaktna oseba

1. S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da: -sprejemamo vse pogoje in ostale zahteve iz razpisne dokumentacije tega postopka, -smo seznanjeni s plačilnimi pogoji, z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila iz razpisne dokumentacije in z njimi v celoti soglašamo, -da so podatki, ki so podani v ponudbeni dokumentaciji, resnični, -fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu, -za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost fotokopij prevzemamo popolno odgovornost. 2. Izjava podizvajalca -kot podizvajalec bom naročniku posredoval kopijo pogodbe, ki jo bom sklenil s svojim naročnikom o izvedbi predmetnega javnega naročila, v petih (5) delovnih dneh od njene sklenitve.


24

3. Izjava izvajalca v skupnem nastopu -izjavljamo, da soglašamo s skupno ponudbo poslovodečega ponudnika in priloženim pravnim aktom o skupni izvedbi naročila. Kraj in datum: Žig: Podpis zakonitega zastopnika: ___________________ ________________________ Opozorilo: Obrazec se izpolni za vsakega podizvajalca oz. izvajalca v skupnem nastopu posebej.


25

OBR-4 Naziv ponudnika: _____________________________________________ Naslov ponudnika: ____________________________________________

I Z J A V A osnovna sposobnost

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da: • družba in njeni zakoniti zastopniki niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2, • proti nam ni uveden ali podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja družbe, da s posli ne upravlja sodišče, da družba ni opustila poslovne dejavnosti ali je v katerem koli podobnem položaju, • nismo bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem, • nismo storili velike strokovne napake ali hujše kršitve poklicnih pravil, • nimamo na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika zapadle, neplačane obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več, • na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2. Kraj in datum: Žig: Podpis zakonitega zastopnika: _________________ ________________________ Opozorilo: Obrazec se izpolni tudi za vsakega podizvajalca oz. izvajalca v skupnem nastopu posebej.


26

OBR- 4a

POOBLASTILO PONUDNIKA ZA PRIDOBITEV

Potrdila iz kazenske evidence za pravne in fizične osebe Ponudnik: _____________________________________________________________ (naziv) pooblaščam Psihiatrično bolnišnico Idrija, Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje naročila »Nakup dveh kombiniranih vozil z nizkimi emisijami za prevoz oseb po sistemu finančnega leasinga «, z oznako JN_________/2013 z dne _________, skladno s šestim odstavkom 41. oz. petega in šestega odstavka 42. člena ZJN-2 in skladno z 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. List RS, št. 94/07-UPB1) pridobi vse podatke in dokazila o ponudniku in njihovih zakonitih zastopnikih (če gre za pravno osebo) iz vseh uradnih evidenc, ki jih mora vsebovati ponudba oz. naročnik zanje meni, da so potrebna za dokazovanje izpolnjevanja pogojev osnovne sposobnosti. Podatki o pravni osebi: _______________________________________________ Polno ime podjetja: _______________________________________________ Sedež podjetja: ____________________________________________________ Občina sedeža podjetja: ________________________________________________ Številka vpisa v sodni register (št. vložka): __________________________________ Matična številka podjetja: _______________________________________________ Ime in priimek zakonitega zastopnika: _____________________________________ EMŠO: _____________________________________________________________ Datum in kraj rojstva: __________________________________________________ Občina rojstva: _____________________________________________________ Država rojstva: ______________________________________________________ Naslov stalnega/začasnega bivališča: _____________________________________ Državljanstvo: ________________________________________________________ Prejšnji priimek zakonitega zastopnika: ____________________________________


27

Navodilo: Obrazec fotokopirajte v primeru več zakonitih zastopnikov

Opozorilo: Obrazec se izpolni tudi za vsakega izvajalca v skupnem nastopu

Kraj in datum: Žig: Podpis zakonitega zastopnika: _________________ ________________________


28

OBR-5 Naziv ponudnika: _____________________________________________ Naslov ponudnika: ____________________________________________

I Z J A V A poklicna sposobnost

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da: • imamo v skladu s predpisi države članice, v kateri smo registrirali dejavnost, veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti in smo vpisani v register poklicev ali trgovski register,

- Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v

____________________________, pod številko________________ . • za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, je potrebno posebno dovoljenje ali moramo biti člani posebne organizacije, da lahko v državi, v kateri imamo svoj sedež, opravljamo storitev (ponudnik mora predložiti dokazilo o dovoljenju ali članstvu),

(A) Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila smo na podlagi Zakona _______________________________________ pridobili ustrezno dovoljenje, številka _________________ izdano pri ___________________________________ dne ___________ in smo člani naslednje organizacije: _______________________________________________ (vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije, zbornice ali podobno).

(B) Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila ne potrebujemo posebnega dovoljenja in lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz. vpisa v Poslovni register Slovenije.

Ustrezno izpolnite in obkrožite! Kraj in datum: Žig: Podpis zakonitega zastopnika: _________________ ________________________ Opozorilo: Obrazec se izpolni tudi za vsakega izvajalca v skupnem nastopu posebej.


29

OBR-6 Naziv ponudnika: _________________________________________________ Naslov ponudnika: ________________________________________________

I Z J A V A ekonomska in finančna sposobnost

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da: • v zadnjih šestih (6) mesecih pred določenim rokom za oddajo ponudbe nismo imeli blokiranega nobenega od transakcijskih računov. • imamo na dan vložitve ponudbe plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev iz predhodnih postopkov javnega naročanja. Kraj in datum: Žig: Podpis zakonitega zastopnika: _________________ ________________________ Priloga: – potrdila bank (namesto potrdila bank lahko ponudnik predloži tudi obrazec BON-2), Opozorilo: Obrazec se izpolni tudi za vsakega izvajalca v skupnem nastopu posebej.


30

OBR-7 Naziv ponudnika: _____________________________________________________ Naslov ponudnika: ____________________________________________________

I Z J A V A tehnična in kadrovska sposobnost

Izjavljamo, • da imamo na razpolago proste tehnične in kadrovske kapacitete za dobro in kvalitetno ter pravočasno izvedbo predmetnega javnega naročila, • da je v času trajanje pogodbe in tudi po njenem izteku na področju Republike Slovenije za dobavljena vozila zagotovljena pooblaščena servisna mreža, • da vozili izpolnjeta zahteve, opredeljene v standardu EURO 5, • da imata ponujeni vozili vgrajen sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah, • da ponujeni vozili v celoti ustreza tehničnim specifikacijam naročnika, • k ponudbi prilagamo celotno tehnično specifikacijo, iz katere je razvidna ustreznost vozila in opreme. Kraj in datum: Žig: Podpis zakonitega zastopnika: _________________ ________________________ Priloge: - celotna tehnična specifikacija vozila (izdelana s strani ponudnika)


31

OBR-8

VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA RESNOST PONUDBE

Datum: __________________

MENIČNA IZJAVA Družba ________________________________________________ (v nadaljevanju: ponudnik) je dne ________________ sklenila pogodbo za Nakup dveh kombiniranih vozil z nizkimi emisijami za prevoz oseb po sistemu finančnega leasinga, po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi, štev. JN __________/2013 z naročnikom Psihiatrična bolnišnica Idrija, Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija, ki jo zastopa Bogdan Tušar, univ. dipl. prav., direktor ( v nadaljevanju: naročnik). Za garancijo za resnost ponudbe izročam naročniku menico »brez protesta« v višini 3.000 EUR z veljavnostjo do 18.12.2013, katere sem kot zakoniti zastopnik družbe lastnoročno podpisal: _______________________________________________ (podpis zakonitega zastopnika) Pooblaščam naročnika, da izpolni vse druge sestavne dele menice, ki niso izpolnjeni ter uporabi izpolnjeno(e) menico(e) za izterjavo z unovčenjem garancije za resnost ponudbe pri poslovni banki: ______________________ v breme transakcijskega računa družbe št. ______________________ .

POOBLASTILO ZA IZPLAČILO MENICE S podpisom te menične izjave prav tako pooblaščam poslovno banko _________________________ pri kateri ima družba odprt transakcijski račun ______________________ (štev. TRR), da: Psihiatrična bolnišnica Idrija, Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija, ki jo zastopa Bogdan Tušar, univ. dipl. prav., direktor, pri predložitvi menice na unovčenje izplača znesek naveden na menici. V primeru, da bo družba zaprla transakcijski račun, ki je odprt pri zgoraj navedeni banki in ga odprla pri katerikoli drugi poslovni banki v Republiki Sloveniji, ali v primeru, da sredstva na zgoraj navedenem transakcijskem računu družbe ne zadostujejo za pokritje menične vsote, velja to pooblastilo tudi za vse druge poslovne banke, pri kateri ima ali bo družba imela odprt transakcijski račun. Menica(e) naj bo(do) izpolnjena(e) s klavzulo »brez protesta«. Za obveznosti po zgoraj omenjeni pogodbi in po menici jamči družba z vsem svojim sedanjim in bodočim premoženjem. Izdajatelj menice: _____________________________


32

OBR-9 Naziv ponudnika: _____________________________________________________ Naslov ponudnika: ____________________________________________________ Naročnik: Psihiatrična bolnišnica Idrija, Pot Sv. Antona 49, 5280 Idrija IZJAVA PONUDNIKA O PREDLOŽITVI FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da: • da se obvezujemo predložiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki bo nepreklicno in brezpogojno vnovčljivo na prvi poziv, v višini deset odstotkov (10%) pogodbene vrednosti oz. ________________ EUR z DDV in ga bomo predložili v roku deset (10) dni po podpisu pogodbe, skladno z vzorcem finančnega zavarovanja, kot je določen v razpisni dokumentaciji. Kraj in datum: Žig: Podpis zakonitega zastopnika: _________________ ________________________


33

OBR-9a

VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA

ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI Naziv banke (zavarovalnice): _______________________ Kraj in datum: _______________________ Upravičenec: _______________________ Finančno zavarovanje št. _______________________ V skladu s pogodbo _______________________________________________________ (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjene med upravičencem (naziv naročnika javnega naročila) ___________________________________________________________________ in naročnikom ___________________________________________________ (naziv prodajalca/izvajalca za izvedbo Nabava dveh kombiniranih vozil za prevoz oseb po sistemu finančnega leasinga (predmet pogodbe), je prodajalec/izvajalec dolžan opraviti naslednje storitve (dela): v skupni pogodbeni vrednosti ____________ EUR, z besedo ___________________________________________ , v roku _________ (datum, dni, mesecev), količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi. Na zahtevo prodajalca, se s tem finančnim zavarovanjem obvezujemo, da bomo v 10 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka nepreklicno in brezpogojno, plačali deset odstotkov (10%) pogodbene vrednosti z DDV oz. ______________ EUR, če prodajalec/izvajalec ne bo izpolnil svoje pogodbene obveznosti v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljeni v zgoraj citirani pogodbi. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbenih obveznosti, če opravljena storitev tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam. Zahtevek za unovčitev finančnega zavarovanja mora biti predložen banki (zavarovalnici) in mora vsebovati: 1.originalno pisno zahtevo naročnika za unovčenje finančnega zavarovanja v skladu z zgornjim odstavkom in 2.predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in 3.original finančnega zavarovanja št. ______/________ To finančno zavarovanje se znižuje za vsak, po tem finančnem zavarovanju unovčeni znesek. To finančno zavarovanje velja še najmanj petnajst (15) dni po roku za izvedbo naročila, določenega v zgoraj navedeni pogodbi oz. najkasneje do _____________. Po preteku


34

navedenega roka finančno zavarovanje ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je finančno zavarovanje vrnjeno. Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti tega finančnega zavarovanja strinjal, da se prodajalcu/izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da prodajalec/izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik finančnega zavarovanja oziroma prodajalec/izvajalec in banka (zavarovalnica) sporazumno dogovorita za podaljšanje finančnega zavarovanja. To finančno zavarovanje ni prenosljivo. Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno in krajevno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

Banka (zavarovalnica) (žig in podpis)


35

OBR-10

SPECIFIKACIJE IN PREDRAČUN

I. OSNOVNI IN TEHNIČNI PODATKI ZA JAVNO NAROČILO 1. Predmet javnega naročila je • Nabava dveh kombiniranih vozil z nizkimi emisijami za prevoz oseb po sistemu finančnega leasinga za obdobje 5 let 2. Obseg javnega naročila in podrobne specifikacije, so razvidne iz: • »Tehničnih specifikacij« za vozili, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. 3. Rok izvedbe javnega naročila je: • 180 dni od podpisa pogodbe • zagotoviti dostavo vozila na sedež naročnika. 4. Obvezne priloge v ponudbi: • tehnična specifikacija vozil (izdelana s strani ponudnika), iz katere je razvidna ustreznost vozil in opreme, • specifikacija stroškov finančnega leasinga. 5. Obvezna dokumentacija ob primopredaji vozil naročniku: • dokumentacijo za vozili in sicer: - homologacijska listina, • navodila za uporabo in vzdrževanje vozila (obvezno v slovenskem jeziku) 6. Splošni garancijski rok: Splošni garancijski rok za posamezno vozilo je minimalno dve (2) leti. Garancijski rok prično teči z dnem primopredaje posameznega vozila naročniku in ko bo o tem opravljen primopredajni zapisnik


36

II. PREDRAČUN – REKAPITULACIJA

Kombinirano vozilo pod št. 1 Vrednost 1. Vozilo: EUR

2. Stroški finančnega leasinga* EUR

CENA SKUPAJ BREZ DDV

EUR

POPUST ______ %

EUR

CENA S POPUSTOM BREZ DDV

EUR

DDV _________ %

EUR

SKUPNA PONUDBENA CENA S POPUSTOM IN VKLJUČENIM DDV

EUR

ŠTEVILO OBROKOV LEASINGA: 60 obrokov

ZNESEK MESEČNEGA OBROKA z DDV EUR

*ponudbi je potrebno priložiti specifikacijo stroškov leasinga

Kombinirano vozilo pod št. 2 Vrednost 1. Vozilo: EUR

2. Stroški finančnega leasinga EUR

CENA SKUPAJ BREZ DDV

EUR

POPUST ______ %

EUR

CENA S POPUSTOM BREZ DDV

EUR

DDV ________ %

EUR

SKUPNA PONUDBENA CENA S POPUSTOM IN VKLJUČENIM DDV

EUR

ŠTEVILO OBROKOV LEASINGA: 60 obrokov

ZNESEK MESEČNEGA OBROKA z DDV EUR

*ponudbi je potrebno priložiti specifikacijo stroškov leasinga Opomba: osnovno in kasko zavarovanje, iz katerega se poravnajo stroški popravil in nadomestnih delov v primeru poškodb vozil, nista sestavni del ponudbene cene. Zavarovanje bo sklenil naročnik sam.


37

Izjavljamo: • da ponujeni vozili v celoti ustrezata tehničnim specifikacijam naročnika, • da je rok dobave vozil _________ dni od dneva podpisa pogodbe, • da zagotavljamo dostavo vozil na sedež naročnika, • da so v ceni so zajeti vsi stroški, vključno s pripravo vozila, prevozom FCO sedež naročnika, ipd ..., • da bomo zagotovili vso potrebno dokumentacijo za vozili, • da bomo ob primopredaji vozil predali naročniku navodila za uporabo in vzdrževanje vozil (obvezno v slovenskem jeziku), • da je osnovni garancijski rok za posamezno vozilo __________let, ki prične teči z dnem primopredaje vozil naročniku in bo o tem opravljen primopredajni zapisnik (minimalna zahtevana garancijska doba je dve (2) leti), Kraj in datum: Žig: Podpis zakonitega zastopnika: _________________ ________________________ Priloge: • tehnično specifikacijo vozil (izdelana s strani ponudnika), • specifikacija stroškov finančnega leasinga


38

OBR-10a

TEHNČNA SPECIFIKACIJA

KOMBINIRANO VOZILO ŠTEV. 1 Tip vozila Število

vozil Barva vozila

Osebno vozilo - kombi 1 Bela barva - dieselski motor prostornine od 1900 do 2100 kubičnih centimetrov - pogon na vsa štiri kolesa (4WD) - kratka medosna razdalja (od 2900mm do 3100mm) - moč motorja od 120 do 140 kw - ABS zavorni sistem - število sedežev: najmanj 7+1 - emisija CO2 manjša od 230 g/km - desna drsna vrata z zapiralno avtomatiko - zadnja dvižna vrata z ogrevanimi stekli in brisalcem - zatemnjena stekla v potniškem prostoru - tempomat - servo volan nastavljiv po višini in globini - potovalni računalnik - meglenke spredaj in zadaj - po višini nastavljiv voznikov sedež z možnostjo nastavitve ledvene opore - čelni in stranski varnostni blazini za voznika in sopotnika - ločena klimatska naprava za vozniško kabino in potniški prostor - avtoradio s CD in vgrajenimi zvočniki - daljinsko centralno zaklepanje - električno nastavljivi in ogrevani zunanji ogledali - električni pomik sprednjih stekel - vzglavniki na vseh sedežih - tritočkovni varnostni pasovi na vseh sedežih - naslon za roke spredaj (samo za voznika) - predpražniki spredaj in zadaj - gumijasta talna obloga + stranske - obvezna oprema: varnostni trikotnik, rezervne žarnice, komplet prve pomoči, varnostni brezrokavnik, gasilni aparat na prah 2 kg, dvigalka za avto - rezervno kolo - vgrajen mehanizem, ki bodisi zagotavlja avtomatsko zaklepanje vseh vrat vozila oz. obvezno stranskih in zadnjih vrat vozila med vožnjo, pri čemer je onemogočeno odpiranje stranskih in zadnjih vrat iz notranje strani vozila med vožnjo - signal - zvočno opozorilo za vzvratno vožnjo z avtomatskim vklopom varnostnih utripalk - sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah


39

KOMBINIRANO VOZILO ŠTEV. 2

Tip vozila Število vozil

Barva vozila

Osebno vozilo – kombi 1 Bela barva - dieselski motor prostornine od 1900 do 2100 kubičnih centimetrov - pogon na vsa štiri kolesa (4WD) - dolga medosna razdalja (od 3300mm do 3500mm) - moč motorja od 120 do 140 kw - ABS zavorni sistem - število sedežev: najmanj 8+1 - emisija CO2 manjša od 230 g/km - desna drsna vrata z zapiralno avtomatiko - zadnja dvižna vrata z ogrevanimi stekli in brisalcem - zatemnjena stekla v potniškem prostoru - tempomat - servo volan nastavljiv po višini in globini - meglenke spredaj in zadaj - potovalni računalnik - po višini nastavljiv voznikov sedež z možnostjo nastavitve ledvene opore - dvosedežna klop na sovoznikovi strani - čelni in stranski varnostni blazini za voznika in sopotnika - ločena klimatska naprava za vozniško kabino in potniški prostor - avtoradio s CD in vgrajenimi zvočniki - daljinsko centralno zaklepanje - električno nastavljivi in ogrevani zunanji ogledali - električni pomik sprednjih stekel - vzglavniki na vseh sedežih - tritočkovni varnostni pasovi na vseh sedežih - naslon za roke spredaj (samo za voznika) - predpražniki spredaj in zadaj - gumijasta talna obloga + stranske - obvezna oprema: varnostni trikotnik, rezervne žarnice, komplet prve pomoči, varnostni brezrokavnik, gasilni aparat na prah 2 kg, dvigalka za avto - rezervno kolo - vgrajen mehanizem, ki bodisi zagotavlja avtomatsko zaklepanje vseh vrat vozila oz. obvezno stranskih in zadnjih vrat vozila med vožnjo, pri čemer je onemogočeno odpiranje stranskih in zadnjih vrat iz notranje strani vozila med vožnjo - signal - zvočno opozorilo za vzvratno vožnjo z avtomatskim vklopom varnostnih utripalk - sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah


40

OBR-11 Pogodbeni stranki NAROČNIK: Psihiatrična bolnišnica Idrija, Pot Sv. Antona 49, 5280 Idrija matična številka: 5053668, davčna številka: ID SI73393789, ki ga zastopa direktor Bogdan Tušar, univ. dipl. prav., (v nadaljevanju: naročnik) in PRODAJALEC: ______________________________________________ Identifikacijska št. za DDV: SI ____________________________ Matična številka: _____________________ Številka TRR izvajalca : ________________________________________ s k l e n e t a

P O G O D B O za nakup dveh kombiniranih vozil z nizkimi emisijami za prevoz oseb po sistemu

finančnega leasinga za obdobje 5 let

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata: -da je naročnik, izvedel javno naročilo št. JN_______/2013 z dne _________, objavljeno na Portalu javnih naročil, -kot najugodnejši ponudnik je bil izbran ____________________________________( v nadaljevanju prodajalec) in obveščen z obvestilom o oddaji naročila št. ___________ z dne___________, - da je ponudba in predračun prodajalca št. ___________ z dne _____________ sestavljena na podlagi razpisne dokumentacije, ki je sestavni del te pogodbe.

II. PREDMET POGODBE

2. člen Predmet pogodbe je nakup dveh kombiniranih vozil z nizkimi emisijami za prevoz oseb po sistemu finančnega leasinga za obdobje 5 let. Vrsta in kvaliteta vozil sta razvidni iz popisa in ponudbe prodajalca št. ____________ z dne ____________, ki je sestavni del te pogodbe. Prodajalec izjavlja, da sta vozili, ki sta predmet te pogodbe, skladni z veljavnimi predpisi, standardi in normativi stroke za tovrstna vozila ter zahtevami naročnika. Vozili in oprema v njih sta tovarniško novi.


41

III. POGODBENA CENA

3. člen Vrednost pogodbenih del iz 2. člena te pogodbe je določena na osnovi ponudbe prodajalca št. ________ z dne __________, v potrjeni in sprejeti ponudbeni vrednosti, ki je sestavni del te pogodbe in znaša ____________________ EUR z DDV (z besedo: ………………………………………00/100), od tega DDV: …………………….. EUR (z besedo: …………………………... 00/100) V ceni so zajeti vsi stroški vključno s prevozom FCO sedež naročnika, davek na dodano vrednost (DDV), takse, uvozne dajatve, stroški priprave, homologacije, carine,…).

IV. ROK DOBAVE

4. člen Prodajalec se obvezuje: -dobaviti vozili v obsegu in kvaliteti, kot je navedeno v ponudbi in predracunu, najkasneje do _______________, -predati naročniku vso pripadajočo dokumentacijo v slovenskem jeziku.

5. člen Če prodajalec zamuja oz. ne more dostaviti vozil do roka kot je določen v 4. členu te pogodbe, je o tem dolžan najkasneje 14 dni pred iztekom roka pisno obvestiti naročnika in ga zaprositi za podaljšanje roka. Za podaljšanje roka se sklene aneks k tej pogodbi.

V. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

6. člen Naročnik se obvezuje: • sodelovati s prodajalcem s ciljem, da se prevzete pogodbene obveznosti izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo, • pravočasno obveščati prodajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev pogodbenih obveznosti, • prodajalca pravočasno obvestiti in mu dostaviti dokumentacijo za vse morebitne spremembe.

VI. OBVEZNOSTI PRODAJALCA

7. člen Prodajalec izjavlja: • da mu je poznan predmet pogodbe in vsi spremljajoči riziki, • da je seznanjen z razpisnimi zahtevami oziroma s prejeto dokumentacijo, Objava na portalu javnih naročil, št. objave JN ________/2013


42

• da so mu razumljivi in jasni pogoji ter okoliščine za kvalitetno izvedbo pogodbenih obveznosti.

8. člen Prodajalec bo predložil naročniku originalno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti najkasneje v roku deset (10) dni po podpisu te pogodbe, v višini deset odstotkov (10%) pogodbene vrednosti z DDV. V kolikor prodajalec ne predloži finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, pogodba ni veljavna in bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati še najmanj petnajst (15) dni po roku za izvedbo naročila. Če se rok za izvedbo naročila podaljša, je potrebno temu ustrezno podaljšat veljavnost finančnega zavarovanja.

9. člen Prodajalec se obvezuje: • da bo dobavil vozili kvalitetno in skladno z veljavnimi predpisi, standardi in normativi ter ostalimi pogoji iz razpisne dokumentacije • da bo obveznosti opravil ekonomično v okviru določil te pogodbe in morebitnih dodatnih dogovorov med pogodbenima strankama, • da ne bo vgrajeval opreme, ki ni zajeta v predračunu in tehnični specifikaciji, brez predhodnega pisnega soglasja naročnika, • tolmačiti naročniku vse nejasnosti glede izvedbe pogodbenih obveznosti, • sproti obveščati naročnika o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na kvalitetno in pravočasno izvedbo prevzetih obveznosti, • da bo poskrbel za vgradnjo materialov v skladu s standardi in normativi, • opraviti predajo vozil na naslovu naročnika, kjer se opravi pregled vozil in opreme ter se sestavi primopredajni zapisnik, • izročiti naročniku ustrezne listine, potrebne za registracijo vozil ter originalna navodila in navodila v slovenskem jeziku.

10. člen Izvajalec bo izvedel dela, prevzeta s to pogodbo, brez podizvajalcev, oziroma izvajalcev v skupni ponudbi. <<<<<<<<<<< ALI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> A. Izvajalec bo izvedel javno naročilo s sledečimi izvajalci v skupni ponudbi: Izvajalec v skupni izvedbi naročila (firma in sedež)

*Predmeti pogodbe, ki jih bodo izvajali




43

B. Izvajalec bo izvedel javno naročilo s sledečimi podizvajalci.: -Podizvajalec ________________________________, ___________________________, matična številka: ________________ davčna številka: SI__________________, št. TRR: __________________________________ , odprt pri _________________________________ , ki ga zastopa ___________________________________ . Vrsta del Vrednost del

brez DDV(v EUR)

Količina del Kraj izvedbe Rok izvedbe

VII. PREVZEM VOZILA IN DOKUMENTACIJA

11. člen Prodajalec mora o datumu dobave vozil obvestiti naročnika. Za primopredajo se sestavi komisija predstavnikov prodajalca, naročnika in leasingodajalca, ki zapisniško preda oz. prevzame vozilo. O prevzemu se opravi primopredajni zapisnik, kjer se navedejo vse ugotovljene pomanjkljivosti, ki se morajo odpravit na račun prodajalca, v roku, ki ga sporazumno določijo naročnik, prodajalec in leasingodajalec.

12. člen Prodajalec zagotovi naročniku vso dokumentacijo in sicer: - homologacijske listine, - navodila za uporabo in vzdrževanje vozila (obvezno v slovenskem jeziku),

VIII. NAČIN PLAČILA

14. člen Nakup vozil bo naročnik izvedel po sistemu finančnega leasinga. Prodajalec je v imenu naročnika pridobil ugodno leasing financiranje s strani leasingodajalca ____________________________________, kar je razvidno iz ponudbe za predmetno javno naročilo. Pogoji finančnega leasinga, ki sta jih prodajalec in leasingodajalec upoštevala pri izdelavi ponudbe: -pogodba med naročnikom in leasingodajalcem za finančni leasing se sklene z dnem prevzema vozil, -leasinški obroki morajo biti za celotno obdobje (5) let enaki in se razporedijo na šestdeset (60) obrokov, -prvi obrok se bo plačal 30. dni po podpisu pogodbe o finančnem leasingu, na podlagi izstavljene fakture leasingodajalca, -pogodbeno dogovorjene zneske bo leasingojemalec (naročnik) plačeval na transakcijski račun leasingodajalca,


44

-z dnem plačila zadnjega obroka po pogodbi o finančnem leasingu, lastništvo vozil preide na naročnika oz. leasingojemalca.

IX. GARANCIJSKI ROKI IN FINANČNA ZAVAROVANJA

16. člen Splošni garancijski rok za posamezno vozilo je dve (2) leti. Garancijski rok prične teči z dnem primopredaje vozil naročniku. Prodajalec se v garancijskem roku zavezuje odpraviti vse napake.

X. POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI

17. člen Skrbnik pogodbe s strani naročnika je Majda Pirih telefonska št.: 05 37 34 481, elektronska pošta: [email protected]. Skrbnik pogodbe s strani izvajalca je _____________________________, telefonska št.__________, elektronska pošta ________________________________________ . Morebitne spremembe oseb se sporočajo pisno in praviloma vnaprej.

XI. REŠEVANJE SPOROV

18. člen Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, je za reševanje sporov pristojno krajevno in stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

XII. KONČNE DOLOČBE

19. člen Ta pogodba je nična v primeru, da kdo v imenu ali na račun prodajalca, predstavniku ali posredniku naročnika ali naročniku obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: -pridobitev posla ali -za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali -za opustitev dolžnostnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali -za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, posredniku naročnika ali naročniku, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku. Pogodba, ki je sklenjena v nasprotju z določili 35. člena ZIntPK, je nična.


45

20. člen Pogodba je sklenjena in prične veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in ko prodajalec predloži bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne le v pisni obliki.

21. člen Pogodba je napisana v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka dva (2) izvoda. Številka: Številka: Datum: Datum: Naročnik: Psihiatrična bolnišnica Idrija Direktor: Bogdan Tušar, univ. dipl. soc.

Documents

NAKUP VOZIL 2 - pb-idrija.si NAROCILA/NAKUP VOZIL PBI.pdf · Izvajalec ni upravi čen do kasnejših podražitev. ... III. to čk 1, 2 in 3 (osnovna, poklicna in ekonomska sposobnost)