Pbc Emergencia Alberdi Fechas 1451499580351

7/25/2019 Pbc Emergencia Alberdi Fechas 1451499580351

1/51

REPBLICA DEL PARAGUAY

MINISTERIO DE OBRAS PBLICAS Y COMUNICACIONES

LLAMADO MOPC N 17/2015

CONTRATACIN POR VA EXCEPCIN DE FIRMAS

CONSTRUCTORAS PARA LAS ACCIONES INMEDIATAS PARALA ESTABILIZACIN DE LA DEFENSA COSTERA DE LACIUDAD DE ALBERDI.AD REFERENDUM AL PGN 2016.ID: 302416

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

AO 2015

ASUNCIN - PARAGUAY


2/51

Contratacin por Va Excepcin de Firmas Constructoras para las Acciones Inmediatas para la Estabilizacin de laDefensa Costera de la Ciudad de Alberdi. Ad Referendum al PGN 2016

Prefacio

Este Pliego Estndar para la realizacin de Obras ha sido preparado por la Direccin Nacional deContrataciones Pblicas para ser utilizado en los procedimientos de Licitacin Pblica Nacional oConcurso de Oferta que se rijan por la Ley N 2051/03 de Contrataciones Pblicas.

Determinadas clusulas estn basadas en los Documentos estndar preparados por el BancoInteramericano de Desarrollo y el Banco Mundial y en los Documentos Mster para laAdquisicin de Bienes elaborados por los Bancos Multilaterales de Desarrollo y las OrganizacionesFinancieras Internacionales.

El pliego est compuesto por siete secciones destinadas a ser completadas por la Convocante en

el respectivo proceso de preparacin de la licitacin y junto con las Instrucciones a los Oferentes(IAO) y las Condiciones Especiales del Contrato (CGC) constituyen los Documentos de la Licitacin.

En el Portal de Contrataciones Pblicas (www.contrataciones .gov.py) se encuentran publicadaslas Secciones de carcter estndar INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES (IAO) y lasCONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO (CGC), que forman parte de este Pliego de Bases yCondiciones en todos sus aspectos y alcances.

En los datos de la convocatoria de cada proceso en particular que se encuentra en el Portal deContrataciones Pblicas, el Oferente encontrar un vnculo web destinado a descargar lasInstrucciones a los Oferentes (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC). La

presentacin de ofertas en el marco de las licitaciones que utilicen este documento importa laaceptacin por parte del Oferente de las Instrucciones a los Oferentes y las CondicionesGenerales del Contrato en forma irrevocable.

El formato de este Pliego de Bases y Condiciones, as como la remisin a las secciones estndares(IAO y CGC) al Portal de Contrataciones fue preparado por la DNCP con el objeto de facilitar a losCompradores y Oferentes la revisin del documento, la comprensin de su contenido y la rpidaubicacin de las partes esenciales del pliego y adems ha sido preparada para ser utilizada encontratos de obras basados en precios unitarios (o tarifas unitarias en una Lista de Cantidades).


3/51


DNCP-Vs.II

INDICE DE CONTENIDO

Seccin I. Datos de la Licitacin (DDL)

Esta seccin contiene disposiciones especficas para cada adquisicin. Todas lassub clusulas se remiten a las clusulas contenidas en las Instrucciones a losOferentes (IAO).

Seccin II. Criterios de Evaluacin y CalificacinEsta seccin detalla los criterios que se utilizarn para establecer la ofertaevaluada como la ms baja y las calificaciones que deber poseer el Oferente paraejecutar el contrato.

Seccin III. Alcance de las ObrasEsta Seccin contiene la Lista Estimada de Cantidades, las Especificaciones

Tcnicas, los Planos y otros requisitos que describen el alcance de las obras a serejecutadas.

Seccin IV. Condiciones Especiales del Contrato (CEC)Esta seccin incluye clusulas especficas que son propias para cada contrato yque complementan las Condiciones Generales del Contrato (CGC)

Seccin V. Modelo de ContratoEsta seccin incluye la pro-forma del Contrato que una vez perfeccionada deberincluir las correcciones o modificaciones que se hubiesen hecho a la ofertaseleccionada y que estn permitidas bajo las Instrucciones a los Oferentes, las

Condiciones Generales del Contrato y las Condiciones Especiales del Contrato.

Seccin VI. Formularios

Esta seccin contiene los Formularios de la Licitacin que el Oferente deberpresentar con la oferta y las que adems son requeridas para la firma del Contrato.

Seccin VII. Anexos

Esta seccin contiene la Lista de Documentos de carcter formal y sustancial a serpresentados por el Oferente junto con su oferta, as como las requeridas para lafirma del contrato, una vez notificada la adjudicacin.


4/51


Seccin I. Datos de la Licitacin

Los numerales a que se hacen referencia en la presente Seccin, corresponden a las Instrucciones a

los Oferentes (IAO) para la Construccin de Obras, que se encuentran publicadas en el Portal deContrataciones Pblicas, y forman parte de los Documentos de la presente Licitacin.

A. Introduccin

IAO 1.2a El Convocante es MINISTERIO DE OBRAS PBLICAS Y COMUNICACIONES MOPC

IAO 1.2b La descripcin y nmero del llamado a Licitacin son: LLAMADO MOPC N 17/2015

Contratacin por va Excepcin de Firmas Constructoras para el Mejoramiento de la DefensaCosera de la Ciudad de Alberdi. Ad Referndum al PNG 2016

IAO 1.2c El identificador (Id) del llamado en el Portal de la Direccin General Contrataciones Pblicas

(www.contrataciones.gov.py), es el: 302416

IAO 1.2d El Sistema de Adjudicacin de la presente contratacin es: Por el Total

IAO 2.1 Los recursos para sufragar los contratos respectivos se encuentran supeditados a laaprobacin del Presupuesto General de la Nacin para el Ejercicio Fiscal 2016, en el Rubro520, asignado a este Ministerio.

IAO 6.2 La visita al sitio de obras ser el 08 de enero del 2015 de 09:00 a 12:00 horas, el da en el

Puerto de la Cuidad de Alberdi (Portn ANNP). Se encontrarn en la zona personales

tcnicos del MOPC para el acompaamiento correspondiente.

Todo Oferente que no realiza la visita, deber presentar el Formulario N 19.

Consultas:

A la Atencin de: Coordinador de Unidad Ejecutora de Proyectos, Franja Costera de

Asuncin.

Telfono: 595- 21- 452- 374


5/51


B. Contenido de los Documentos de Licitacin

IAO 7.1 Los Documentos de Licitacin difundidos a travs del Sistema de Informacin de lasContrataciones Pblicas, se detallan a continuacin:

Instrucciones a los Oferentes (IAO)

Condiciones Generales del Contrato (CGC)Seccin IDatos de la Licitacin (DDL)

Seccin IICriterios de Evaluacin y Calificacin

Seccin IIIAlcance de las Obras

Seccin IVCondiciones Especiales del Contrato (CEC)

Seccin VModelo de Contrato

Seccin VIFormularios

Seccin VIIAnexos Anexo IDocumentos que componen la Oferta Anexo IIDocumentos a presentar para la firma del Contrato

Las Instrucciones a los Oferentes (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato(CGC)corresponden a las publicadas por la Direccin Nacional de Contrataciones Pblicasen el Sistema de Informacin de las Contrataciones Pblicas (SICP), las cuales son de usogeneral y obligatorias para todas las unidades compradoras determinadas en el Art. 1 de laLey N 2.051/03.

IAO 8.1 Para propsitos de consultas:

Fecha tope de consultas: 11/01/2016

Hora tope de consultas: 09:00

A la Atencin de: Director de la Unidad Operativa de Contratacin

Direccin: Oliva c/ Alberdi, Edificio Central Planta Baja, Mesa de Entrada nica

Ciudad: Asuncin,Paraguay

Telfono: 595-21-4149-634

Direccin de correo electrnico: [email protected]

IAO 8.2. La Junta de Aclaraciones se llevar a cabo: N/A

C. Preparacin de Ofertas

IAO 17.1 El perodo de validez de la oferta ser de ciento cincuenta (150) das, contados a partir de la

fecha y hora lmite para la presentacin de ofertas.

IAO 18.2 El Oferente deber incluir como parte de su oferta, una garanta de mantenimiento de oferta

por un monto en guaranes, que corresponde al (3%) tres por ciento de la oferta de precio.


6/51


IAO 18.2 (f) La Garanta de Mantenimiento de Oferta (Pliza de Seguro o Garanta Bancaria) deber

estar vigente como mnimo por el trmino de 170 (ciento setenta) das contados a partir de

la fecha lmite para la presentacin de las ofertas. Presentar formulario detallado en la

Seccin VI.

La garanta deber ser presentada en original; no se aceptarn copias.Esta garanta adoptar alguna de las siguientes formas:

(a) Pliza de seguro emitida por una Compaa de Seguros autorizada a operar y emitir

plizas de seguros de caucin en la Repblica del Paraguay; o

(b) Garanta bancaria otorgada por el Banco establecido en la Repblica del Paraguay;

y con autorizacin para operar emitida por el Banco Central del Paraguay; Si el

consorcio ya est constituido por Escritura Pblica, la Garanta de Mantenimiento de

Oferta, deber ser emitida a nombre del Consorcio.

Si el Consorcio todava no ha sido formalizado por Escritura Pblica, la Garanta deber

ser emitida a nombre de cualquiera de los socios que integren.

Para el caso de las plizas: la Garanta deber ser emitida a nombre de cualquiera de

los socios que la integren.

Para el caso de la Garanta Bancaria: la garanta debe ser emitida a nombre de la

empresa Lder designada en Acta o acuerdo de intencin de Consorciamiento.

IAO 19.1 Se considerarnofertas alternativas: NO

Si fueren permitidas las alternativas, el Oferente que desee presentar alternativas tcnicas a

los requerimientos de los Documentos de Licitacin, podr presentar una oferta alternativa

solamente si lo hace conjuntamente con la oferta principal. Adems de presentar la ofertaprincipal, deber presentar toda la informacin necesaria a fin de que el Convocante pueda

hacer una evaluacin integral de las ofertas alternativas, incluyendo especificaciones

tcnicas, detalle de precios y otros detalles pertinentes. El Convocante slo considerar las

alternativas tcnicas que hubiere presentado el Oferente cuya oferta principal se ajuste a

las condiciones bsicas y haya sido evaluada como la ms baja. La oferta alternativa, para

ser considerada, deber reunir mejores condiciones de oportunidad, calidad y costo que la

oferta principal. En la Seccin II, Criterios de Evaluacin y Calificacin, se indicarn los

criterios con los que sern evaluadas las ofertas alternativas, en caso de ser permitidas.

IAO 20.1 El oferente preparar un original de los documentos que comprenden la oferta segn se

describe en el anexo I, el cual deber formar parte del volumen que contenga la Oferta, y lo

marcara claramente como ORIGINAL. Adems, el oferente deber presentar dos copias

de la Oferta y una copia en CD correspondiente al escaneado del Original, y marcar

claramente cada ejemplar como COPIA. En caso de discrepancia entre el original y la

copia, el texto del original prevalecer sobre el de la copia

D. Presentacin y Apertura de Ofertas

IAO 22.1 Para propsitos de presentacin de ofertas exclusivamente, la direccin de laConvocante es:

Atencin:Ministerio de Obras Pblicas y Comunicaciones (MOPC)

Calle y No.: Oliva N 411 esq. Alberdi

Piso/ Oficina: Planta BajaMesa de Entrada nica


7/51


Ciudad: Asuncin

La fecha lmite para la presentacin de ofertas es:

Fecha: 15/01/2016

Hora: 09:00

IAO 25.1 La apertura de ofertastendr lugar en:

Calle y No.: Oliva N 411 esquina AlberdiPiso/Oficina: Saln de Actos del MOPC, Edificio Central, 3er Piso.Ciudad: Asuncin

Fecha: 15/01/2016

Hora: 09:30 hs

E. Adjudicacin del Contrato

IAO 36.1; 36.2 La adjudicacin por escrito a cada uno de los participantes se har dentro de los cinco (5) dascalendarios siguientes a su emisin.

.


8/51


Seccin II. Criterios de Evaluacin y Calificacin1. Criterios de Evaluacin

Se verificar primeramente la presentacin de los documentos de carcter sustancial:

Formulario de Oferta debidamente completado y firmado. El Oferente deber cotizar todos lostems indicados en la planilla de precios;

Garanta de Mantenimiento de Oferta debidamente extendida; Documentos que acrediten la identidad del Oferente y representacin suficiente del firmante de

la oferta; Declaracin Jurada de no hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 40 y la

Declaratoria de integridad del Art. 20 (RES. 330/07)

Calificacin legal. Prohibiciones de los Incs. "a" y "b" del Artculo 40.

El Comit de Evaluacin confirmar que el Oferente No se encuentra Comprendido en lasprohibiciones establecidas en el Art. 40, Incs." a" y " b " De la Ley 2051/03, en base alsiguiente Anlisis:

En primer lugar, verificar que el Oferente haya proporcionado en forma satisfactoria laDeclaracin Jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones y limitaciones establecidasen el Artculo 40 de la Ley 2051/03 que se incluye como formulario pro forma en losdocumentos del llamado.

Inciso a).

Verificar los Registros del personal de la convocante para detectar si el Oferente o susRepresentantes, se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso "a" del artculo 40.

Inciso b)

Verificar por los medios disponibles, si el Oferente y los dems sujetos individualizados en lasprohibiciones contenidas en la Ley 1626/00 "De La Funcin Pblica", aparecen en la base dedatos del SINARH o bien de la Secretara de la Funcin Pblica.

Si se constata que alguna de las personas mencionadas en el prrafo anterior figura en la basede datos del SINARH, el Comit analizar acabadamente si tal situacin le impedir ejecutar elcontrato de que se trate, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segn seael caso.

El Comit podr recurrir a fuentes pblicas o privadas de informacin, para verificar los datosproporcionados por el oferente.

Si el Comit confirma que el Oferente o sus integrantes, poseen impedimentos la oferta serrechazada, y se remitirn los antecedentes a la Direccin Nacional de Contrataciones Pblicas(DNCP) para los fines pertinentes.

Una vez verificada la documentacin y analizada la pertinencia de cada uno de los documentossustanciales mencionados y en caso de que alguno de los Oferentes omita la presentacin de losmismos o la presente en forma irregular, su oferta ser descalificada.

Posteriormente se verificar que se haya provedo la documentacin que avale el cumplimiento delos criterios tcnicos, legales y financieros conforme a los requisitos de calificacin.

Se seleccionar provisoriamente la oferta ms baja la que ser analizada en detalle para verificarel cumplimiento de los requisitos de calificacin. En caso de que la oferta ms baja no cumpla conellos se la desechar y se analizar la segunda oferta ms baja y as hasta llegar a la oferta mssolvente que cumpla con todos los requisitos y condiciones.

La Convocante, a travs de su Comit de Evaluacin se reserva el derecho de solicitar losdocumentos formales que sean necesarios y de solicitar aclaraciones a los Oferentes.

El anlisis de las ofertas se basar nicamente en la evidencia documentada requerida por elpresente pliego de bases y condiciones.

A fin de verificar el cumplimiento se utilizar el criterio cumple o no cumple


9/51


1. Capacidad Legal

Requisitos Mnimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacin

requerida

Oferente

IndividualConsorcios

Todas las

Partes

Combinadas

Cada Socio Socio Lder

El Oferente o cada parte deberacreditar no estar comprendido enlas prohibiciones o limitacionespara presentar ofertas o paracontratar previstas en el Artculo40, Ley N 2051/03, al tiempo dela presentacin de la oferta.

Debe cumplir

con el

requisito.

Debe

cumplir con

el requisito.

Completar elFormulario N 13,adems de losdocumentosindicados en elAnexo I.

2. Capacidad Financiera

Requisitos Mnimos


Documentacin

requerida

Oferente


Todas las

Partes

Combinadas


Coeficiente de Liquidez:Activo corriente / Pasivo Corrientedebe ser igual o mayor que uno concincuenta (1,50). Esta informacinser extrada del Balance General

correspondiente al ltimo ejerciciofiscal.(Ao 2014)

Debe cumplir

con el

requisito.

Debe

cumplir con

el requisito.

Completar elFormulario N 5 ypresentar losdocumentos que seindiquen en el AnexoI, inciso F).

Coeficiente de Solvencia:Pasivo Total / Activo Total igual omenor que cero con setenta (0,70).Esta informacin ser extrada delBalance General correspondiente alltimo ejercicio fiscal.(Ao 2014)

Debe cumplir

con el

requisito.

Debe

cumplir con

el requisito.

Completar elFormulario N 5 ypresentar losdocumentos que seindiquen en el AnexoI, inciso F).

Demostrar que posee o quetiene acceso a suficientes activoslquidos, activos reales libres degravmenes, lneas de crdito yotros medios financieros(independientemente de cualquieranticipo estipulado en el contrato)para cumplir los requisitos enmateria de flujo de fondos para laconstruccin exigidos para el o loscontratos en caso de suspensin,reanudacin de faenas u otrosretrasos en los pagos.

El mnimo de activos lquidos y/oacceso a crditos, libres de otroscompromisos contractuales deladjudicatario ser: igual o mayor aGs. 5.000.000.000

Las deducciones al flujo de fondosexigidos por compromisos

Debe cumplircon el

requisito.

Debecumplir con

el requisito.

Debecumplir porlo menoscon el 20%del requisitomnimo

Debecumplir porlo menoscon el 60%del requisitomnimo

Completar elFormulario N 5 ypresentar losdocumentosprobatorios que seindiquen en elAnexo I, F).


10/51


derivados de otros contratos solo seharn cuando dichos contratos seencuentren en ejecucin.

Este mnimo de activos lquidos queconstituir el capital operativo, debeser el resultado de la diferenciaentre el Activo Corriente menos elPasivo Corriente.

Puede ser complementado conlneas de crdito otorgadas porentidades financieras.

3. Experiencia General en Obras

Requisitos Mnimos


Documentacin

requerida

Oferente

Individual ConsorciosTodas lasPartes

Combinadas


Haber generado, durante losltimos tres (3) aos, enpromedio un volumen anual defacturacin igual o superior aGs. 10.000.000.000

Debe cumplircon elrequisito.

Debecumplir conel requisito.

Debecumplir porlo menoscon el 20%de losrequisitosmnimosrequeridos.


Completar losFormulario N 6 y 7,y presentar losdocumentosprobatorios que seindiquen en elAnexo I, G).

4. Experiencia Especfica en Obras

Requisitos Mnimos


Documentacin

requerida

Oferente


Todas las

Partes

Combinadas


Experiencia especfica enconstruccin realizada en losltimos cuatro aos comocontratista nico o integrantelegal de un consorciocontratista, que comprenda lossiguientes componentescrticos:

- Relleno hidrulico: 150.000m3.

En el caso que las obrasejecutadas hayan sidorealizadas en consorcio, se

acreditar el porcentaje departicipacin en las mismascomo antecedentes


Debecumplir conel requisito.



Completar losFormulario N 8, ypresentar losdocumentosprobatorios que seindiquen en elAnexo I, G).

5. Capacidad en materia de personalRequisitos Mnimos Requisitos de Cumplimiento Documentacin


11/51


Oferente

Individual

Consorcios requerida

Todas las

Partes

Combinadas


- Demostrar que cuenta conpersonal debidamente

calificado para desempear lossiguientes cargos clave:

- Especialista Ambiental: con5 (cinco) aos de experienciacomo especialista ambientalen obras viales o civiles engeneral, ejecutadas o enejecucin, este tendr laresponsabilidad de hacercumplir los requerimientosambientales. El especialistaambiental estar disponibledurante todo el desarrollo dela Obra, siendo el nexo directocon los representantes de laFiscalizacin Tcnica, laFiscalizacin Ambiental y laSupervisin Ambiental(DGSA-MOPC), supermanencia en la obra serde tiempo completo en lamedida de los trabajos encurso as lo requieran.

-Especialista Geotcnico: con5 (cinco) aos de experiencia

general como especialistageotcnico, y por lo menos 2(dos) obras similaresejecutadas o en ejecucin,que contengan relleno por elmtodo del refulado, en lascuales se haya desempeadocomo especialista geotcnico.La disponibilidad de tiempopodr ser parcial.

-Especialista Hidrulico: con5(cinco) aos de experienciacomo especialista hidrulico

en obras viales o civiles engeneral, ejecutadas o enejecucin. La disponibilidadde tiempo podr ser parcial.

- Como mnimo deber contarcon un Jefe oSuperintendente de Obras,Ingeniero Civil o Vial, con 7(siete) aos de experienciageneral, a tiempo completo, yadems:

Por lo menos 2 (dos) obras

civiles ejecutadas o enejecucin que contenganrelleno por mtodo delrefulado.

- Residente de Obras,Ingeniero civil o arquitecto,con 5 (cinco) aos deexperiencia general comomnimo. La disponibilidad de

Debe cumplircon el requisito.

Debecumplir con

el requisito.

Completar elFormulario N 9 y

presentar losdocumentos que seindiquen en el Anexo I,H).

Todas las obrasdeclaradas para cada

profesional deben estarrespaldadas con sus

correspondientescertificados.


12/51


tiempo debe ser completa.

Por lo menos 3 (tres) obrasciviles ejecutadas o enejecucin.

En dichas obras, elprofesional debe habersedesempeado comoresidente de obras osupervisor de obras.

7. Requerimientos adicionales

Plan de trabajo. Cronograma de actividades. Curva de avanceEl proponente incluir en su propuesta el enfoque general para la ejecucin de la obra, en base aun cronograma especfico, horario de trabajo, plan de movilizacin, secuencias de actividades quecomponen el Programa de Trabajo, con grficos y diseos de ser necesario, etc.

El cronograma de actividades especfica deber ser elaborado en base al diagrama de Gantt conel desarrollo de todos los tem de trabajo, en el cual se indique la fecha de inicio, duracin,porcentaje de ejecucin programado para cada mes y fecha de terminacin de los mismos. El

6. Capacidad en materia de equipos

Requisitos Mnimos


Documentacinrequerida

Oferente

Individual

ConsorciosTodas las

Partes

Combinadas


Demostrar que puede disponeroportunamente de los equiposesenciales en propiedad o enalquiler, que a continuacin seindican.

-Draga o buque arenero, o lacombinacin de ambos,capacidad mnima de produccin

de material slido de 500m3/hora.-Retro excavadora 1 (Una)unidad.-Moto niveladora 1 (una) unidad.-Compactador Rodillo vibradorde 5 toneladas de carga esttica1 (una) unidad.- Pala cargadora1 (una) unidad.-Publimixer 1 (una) unidad.-Camin volquete 1 (una) unidad.-Camin Regador 1 (una) unidad

Los equipos mnimos necesariospresentados por los Oferentes nodebern estar comprometidos enotras obras.

30 % de los equipos mnimospresentados deben ser propios dela empresa contratista. Equiposmnimos en alquiler hasta unmximo de 70 %


Debencumplir conel requisito.

-Completar elFormulario N 10y 11; y Presentarlos documentosque se indiquenen el Anexo I, ).

-Para estosequipos deberpresentarseTitulo ocompromiso dealquiler,debidamenteautenticado porescribano pblico


13/51


cronograma deber ser cumplido estrictamente durante la ejecucin de la obra, a menos queexistan razones plenamente justificadas que ameriten su reprogramacin.

El proponente deber preparar y presentar en porcentaje la curva de avance financierocorrespondiente al Programa de Ejecucin, en el cual se indique los desembolsos porcentualesprevistos para cada mes y su acumulado (En este punto no se deben incluir montos). En caso deexistir reprogramacin, el proponente deber actualizar la curva de avance fsico-financierocorrespondiente.

8. El Margen de Preferencia a ser aplicado se realizar conforme al siguiente mtodo:Dispngase que en las contrataciones que realice el Estado Paraguayo, por va de procesos decarcter nacional, se establezca un margen de 20% (veinte por ciento), a favor de productos yservicios de origen nacional, siempre y cuando el personal del prestador en ms del 70%(setenta por ciento) sea de nacionalidad paraguaya, conforme a lo establecido en la Ley N4558/11 Que establece mecanismos de apoyo a la produccin y empleo nacional, a travs delos proceso de contrataciones pblicas. Asimismo, se deber tener en cuenta los Art. 2 y 3 inc.c) del mismo cuerpo legal, as como su Decreto Reglamentario N 9649/2012.

A los efectos de determinar el cumplimiento de lo solicitado, el oferente deber presentar el

certificado de origen nacional emitido por el Ministerio de Industria y Comercio.- Se dejaconstancia que la no presentacin de dicho certificado no presume la descalificacin deloferente, sino simplemente la no aplicacin del margen previsto.-

9. Criter io para desempate de o fertasEn caso de que existan dos o ms oferentes que cumplan con todos los requisitos

establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado, la Convocante determinar culde ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato. Dicha determinacin se dar a partir dela informacin requerida por la Convocante y provista del oferente en su oferta.

En primer lugar, analizar la capacidad financiera del oferente, y la que posea la mejorcapacidad, segn los ratios establecidos en la Seccin II Criterios de Evaluacin, serconsiderada la mejor calificada.

Si an aplicando este criterio de desempate, persistiera el mismo, la Convocante analizar lacapacidad tcnica de las ofertas. Considerando la mayor cantidad de contratos ejecutadossatisfactoriamente y/o referencias que confirmen su desempeo satisfactorio.Este criterio de desempate ser aplicado, de igual modo, para los consorcios .

10. Descalificacin por incumplimiento contractual pendienteEn atencin a la prohibicin para presentar ofertas o contratar con el estado, prevista en elartculo 40, inc. e) de la Ley 2051/2003 De Contrataciones Pblicas, los Contratistas quecuenten contratos vigentes con el Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones, y en los que severifique la existencia de atraso en el cronograma terico corregido de la obra superior al 10 (diez)porciento global, por causas imputables al mismo, podr disponerse su descalificacin en lapresente contratacin.

Para el efecto, el Comit de Evaluacin de Ofertas solicitara a las dependencias competentes delMinisterio los informes de ejecucin contractual y antecedentes que constaten fehacientemente talsituacin de incumplimiento anterior as como el prejuicio que el incumplimiento genera al MOPC.

Observacin.La Convocante, en todos los casos, se reserva el derecho de verificar la veracidad y vigencia de lainformacin suministrada por el Oferente.Nota: Conforme las disposiciones del Decreto 7781/06, para las Contrataciones con Organismosde la Administracin Central, el Oferente que resulte adjudicado, deber contar con una cuentacorriente y/o caja de ahorro habilitada en un Banco de plaza, o en su defecto, hallarse encondiciones de poder habilitar una cuenta corriente y/o caja de ahorro a su nombre, a fin de poderhacer efectivo el Pago Directo a Proveedores y Acreedores va acreditacin en cuenta bancaria.-

Conforme a lo previsto por la Ley de Presupuesto del ao en curso los adjudicatarios de loscontratos resultantes de los procesos mencionados, debern inscribirse en el Sistema deInformacin de Proveedores del Estado, como requisito previo a la emisin del Cdigo deContratacin respectivo, no siendo la inscripcin una exigencia para participar en el proceso.


14/51


Seccin III. Alcance de las ObrasCDIGO DE CATALOGO 72131701-9998

1. Descripcin de las obrasA raz de los hechos de deslizamiento ocurridos en la Defensa Costera de la ciudad de Alberdi

Departamento de eembuc, el Ministerio de Obras Pblicas y Comunicaciones (MOPC) de laRepblica del Paraguay por iniciativa propia y en coordinacin con la Secretaria de EmergenciaNacional, la Intendencia Municipal de la ciudad de Alberdi y la Gobernacin del Departamento hainiciado gestiones necesarias para la implementacin de medidas de urgencias en reparar eldeslizamiento de la Defensa Costera.

Luego de analizar las Alternativas de Solucin, surge una plan de emergencia para laestabilidad de la Defensa Costera de la Cuidad de Alberdi, en el Tramo 0+00 a 1+400, consistenteen Relleno de un Pedrapln con dimetro graduado que oscilar entre 0-10 cm con un procesocontructivo especfico.

NORMAS Y CRITERIOS TECNICOS DE ACCESIBILIDAD AL MEDIO FISICOEl cumplimiento de esta normas en la ejecucin de los trabajos ser exigido a los Contratistas, ypara el efecto se tomarn como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al MedioFsico elaborado por el Comit Tcnico de Normalizacin CTN 45 Accesibilidad, del InstitutoNacional de Tecnologa, Normalizacin y Metrologa (INTN).

DESCRIPCIN DEL PROYECTO

El rea de influencia del plan de emergencia abarca el Tramo 1 de la Defensa Costera de

la Cuidad de Alberdi, Departamento de eembuc.

TRAMO 1-ETAPA 1-EMERGENCIA:1. Refuerzo del barranco existente con relleno granular (0 mm a 100 m) bajo agua, desde fondo

del ro hasta cota 55.2. Relleno hidrulico con arena refulada entre Cotas 55 y 58, con berma de seguridad de 4 m a

nivel Cota 55.3. Proteccin con material granular (0 a 100 mm) y Rip Rap de la proteccin del pie del relleno

hidrulico (refulado) de Cota 55 a Cota 56,50.4. Filtro granular graduado a cota 55, entre el relleno granular 0 a 100 mm y el relleno hidrulico

(arena refulada) y en el pie de este relleno.5. Proteccin con empastado del talud del relleno hidrulico (arena refulada) de Cota 56,50 a

Cota 58 con empleo de variedad bracciaria decumbens + pensacola + avena (5 gramos cadauno por m2).6. Enripiado de 20 cm a cota 58 sobre coronamiento del relleno hidrulico (arena refulada).7. Espigones de proteccin con enrocado.

2. Especificaciones tcnicas y planillasVer Anexos.

2.1 PLANILLA DE CANTIDADES2.2 ESPECIFICACIONES TCNICAS

2.2.1 Generales

2.2.2 Etags (Especificaciones Tcnicas Ambientales Generales)

3. Periodo de construccin, lugar y otros datos.

Lugar: Las obras se sitan en el Muro de contencin de la Defensa Costera de la Cuidad deAlberdi, en el Departamento de eembuc.Periodo de construccin:Una vez que el contratista reciba la notificacin de la orden de inicio, elplazo estimado de ejecucin es de 07 (siete) meses.


15/51


4. Planos o diseosVer Anexos.

5. Requisitos de carcter ambiental

La obra que debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso,considerar las medidas tendientes a minimizar, evitar y mitigar los impactos ambientalesnegativos. La subcontratacin de toda o parte de la obra no exime al Contratista de suresponsabilidad sobre el cumplimiento de los Requisitos de carcter ambiental. Se entiende porimpacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por lasactividades humanas sobre el medio fsico, bitico, socio-econmico, cultural, histrico yantropolgico y que resulten costos sociales para el Estado y una disminucin de la calidad devida de la poblacin en la que se va a ejecutar la obra.

Los potenciales impactos negativos directos que pudieran generarse en la etapa de ejecucin delas obras sern manejados conforme a lo establecido en las Especificaciones Tcnicas

Ambientales Generales (ETAGs) vigentes del MOPC que puedan ser aplicadas a este tipo deobra.

La Contratista deber cumplir con las medidas de mitigacin contempladas en el Plan de GestinAmbiental correspondiente al Estudio de Impacto Ambiental preliminar por el cual la Secretaria delAmbiente ha otorgado la Declaracin de Impacto Ambiental al Proyecto. El Permiso Ambiental queobtenga el Contratista indicar aspectos generales y especficos sobre los cuales deber tomarmedidas preventivas o de mitigacin.

La contratista deber cumplir con las normas nacionales, departamentales y municipales que rigenen materia ambiental y que guarden relacin con la actividad.

Si como consecuencia de la ejecucin de las obras, la Fiscalizacin o la Supervisin Ambiental deobras (Direccin de Gestin Socio - Ambiental del MOPC) observan irregularidades que causenimpactos ambientales negativos en la zona de obra, por omisin de las medidas de mitigacin, lacontratista se responsabilizar por las acciones correctivas correspondientes de mitigacin.Las acciones correctivas debern contar con la aprobacin de la Direccin de Gestin Socio-

Ambiental antes de su implementacin.

Una vez adjudicada las Obras el Contratista deber remitir a la Direccin de Gestin Socio-Ambiental el Plan de Gestin Socio Ambiental (PASA) del proyecto conforme a los lineamientosestablecidos en el tem 1.6 de las Obligaciones y Responsabilidades del Contratista de lasEspecificaciones Tcnicas Ambientales Generales

Seccin IV. Condiciones Especiales del Contrato(CEC)

Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementarn y/o enmendarn lasCondiciones Generales del Contrato (CGC) que se encuentran publicadas en el Portal deContrataciones Pblicas y forman parte de los documentos de la licitacin. En caso de haber

conflicto, las provisiones aqu dispuestas prevalecern sobre las de las CGC.

CGC 3.1 El Contratante es:MINISTERIO DE OBRAS PBLICAS Y COMUNICACIONES (MOPC)

CGC 3.3 La subcontratacin NO ser permitida.

CGC 4.2. Adems de los documentos indicados en la clusula 4.2 de las Condiciones


16/51


Generales del Contrato, sern parte del contrato los siguientes documentos:

1. Planos, memorias de clculo, especificaciones de perforaciones necesarias, oresultados de perforaciones ejecutadas y documentacin geotcnica;

2. El desglose y los anlisis de los precios unitarios;

3. Reglamentos o normas tcnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto

del Contrato y otros documentos similares referidos en las Normas de las INTN;

CGC 4.4.1 y4.4.5

Los planos sern publicados en el SICP

CGC 5.8 El Contratista adjudicado debe entregar al Contratante dentro del plazo 15 (quince)das calendario, una estimacin detallando las obligaciones de pago delContratante, con indicacin de todos los pagos a que el Contratista tendr derechoen virtud del Contrato, en base al programa de trabajo aprobado previamente.

CGC 6.1.1 El porcentaje de la Garanta de Fiel Cumplimiento de Contrato ser de 10% (Diez porciento) del valor del Contrato. La vigencia ser hasta la Recepcin Definitiva de la

Obra.Deber estar emitida por un Banco o Empresa de Seguro establecida en laRepblica del Paraguay que cuente con la autorizacin del Banco Central delParaguay, en cualquiera de las formas establecidas la Ley 2051 en su artculo 39 y eldecreto 21909/03 en su artculo 81. Es decir:

i. En caso de Garanta Bancaria, esta ser ser emitida por un banco establecido en larepblica del Paraguay, y deber ajustarse a los trminos del Formulario de Garantade Fiel Cumplimiento de Contrato de la Seccin VI, de los documentos de licitacin.

ii. En caso de presentacin de plizas, esta deber ser emitida por una compaa deseguros autorizada a operar y emitir plizas de seguros de caucin en la Repblicadel Paraguay y que cuente con suficiente margen de solvencia, adems deber estaracompaada por las siguientes documentaciones:

Pagos de Premios: Las Plizas definitivas se presentarn acompaados de losrecibos de pagos de los premios correspondientes.Reaseguros: De conformidad alo establecido en la Resolucin Ministerial N 1526/09, Por la cual se reglamenta lapresentacin de las documentaciones respaldatorias de las diferentes Plizas deSeguros que son presentadas a este Ministerio, las garantas solicitadas deberncontar con cobertura de Reaseguros de acuerdo a los valores establecidos por laSuperintendencia de Seguros en su Resolucin N 102/2009, debiendo presentar aeste Ministerio para su verificacin las siguientes Documentaciones en el formatorequerido:

a) Constancia emitida por el corredor (broker) del Contrato Automtico deReaseguros, con la mencin del Reasegurador Lder, pas de origen,porcentaje de participacin, calificacin, capacidad y vigencia del referidodocumento.

b) En caso de que el monto asegurado sobrepase la capacidad del citadoContrato, indicar como ha sido colocado en Reaseguro Facultativo, debiendomencionar el Nombre del reasegurador, porcentaje de participacin, y la notade cobertura del negocio realizado, nombre del contacto en el Reaseguradorcon el que se pueda certificar la cobertura, indicando cargo, direccin de e-mail, telfono y fax del mismo.

La Contratante podr rechazar toda Garanta que no est tomada en lascondiciones citadas en el PBC

CGC 6.1.3 El perodo de validez de la Garanta de Cumplimiento de Contrato ser hasta lafecha prevista para la Recepcin Definitiva de la Obra, de conformidad a la clusula47 de las CGC (Recepcin definitiva), ms treinta (30) das.

CGC 6.2.2 Fondo de reparo:

El fondo de reparo no ser devuelto parcialmente en ningn caso y no podr ser


17/51


sustituido por una pliza de seguros.

CGC 6.3.2 Seguros: El Contratista obtendr y mantendr vigentes los siguientes seguros enlas condiciones establecidas a continuacin:

1. Pliza contra todo riesgo: Antes de iniciar la ejecucin de los trabajos, elContratista tomar un seguro sobre la totalidad de los trabajos contratadosmediante una Pliza de Todo Riesgo (ALL RISK), este seguro estar en vigenciapor el periodo de construccin hasta la Recepcin provisoria y por el Periodo demantenimiento hasta la Recepcin Definitiva de los Trabajos, las vigencias de losreferidos periodos debern estar claramente detalladas en la Pliza respectiva.

Esta Garanta deber contar adems de la cobertura bsica, con cobertura para lossiguientes riesgos:

a.- Daos causados por fenmenos naturales, y

b.- Remocin de escombros

2. Pliza de seguros contra daos a terceros: antes de iniciar la Ejecucin de losTrabajos, el Contratista tomar un Seguro de Responsabilidad Civil en zona deobras, para casos de accidentes que sean causados por el Contratista y/o susbienes afectados a la obra, que estar en vigencia hasta la Recepcin Provisoria delos trabajos, con las siguientes coberturas:

2.1 Lesin corporal, incapacidad permanente o muerte de 1 persona: Gs.100.000.000

2.2 Lesin corporal, incapacidad permanente o muerte de 2 o ms personas: Gs.500.000.000

2.3 Daos materiales a cosas de terceros: Gs. 100.000.000

3. Pliza de seguros contra accidentes de trabajo: antes de iniciar la ejecucinde los trabajos, el contratista tomar un seguro de accidentes personales que darcobertura al personal afectado a la obra, la misma estar en vigencia hasta larecepcin provisoria de los trabajos, que cubrir los siguientes riesgos:

a.- Lesin corporal, invalidez permanente o muerte por persona: Gs. 100.000.000

b.- Gastos mdicos por persona: Gs. 20.000.000

c.- Gastos de Sepelio por persona: Gs. 10.000.000

Franquicia: los montos de las franquicias estarn siempre a cargo del contratista yel valor de las mismas podr ser convenida entre el Contratista y la Aseguradora.

Reaseguros: De conformidad a lo establecido en la Resolucin Ministerial N1526/09, Por la cual se reglamenta la presentacin de las documentacionesrespaldatorias de las diferentes plizas de seguros que son presentadas a esteMinisterio, las garantas solicitadas debern contar con cobertura de reaseguros deacuerdo a los valores establecidos por la Superintendencia de Seguros en suResolucin N 102/2009, debiendo presentar a este Ministerio para su verificacinlas siguientes documentaciones en el formato requerido:

a) Constancia emitida por el corredor (broker) del Contrato Automtico de

Reaseguros, con la mencin del Reasegurador Lder, pas de origen,porcentaje de participacin, calificacin, capacidad y vigencia del referidodocumento.

En caso de que el monto asegurado sobrepase la capacidad del citado Contrato,indicar como ha sido colocado en Reaseguro Facultativo, debiendo mencionar elNombre del reasegurador, porcentaje de participacin, y la nota de cobertura delnegocio realizado, nombre del contacto en el Reasegurador con el que se pueda


18/51


certificar la cobertura, indicando cargo, direccin de e-mail, telfono y fax del mismo.

CGC 13.3 La frmula y el procedimiento para el ajuste de precios sern:

Los precios sern ajustables y se pagarn exclusivamente en guaranes ynicamente sobre los montos de obra resultantes de la porcin que el Contratista

ofert en guaranes, deduciendo el porcentaje correspondiente al anticipo pagado.Los precios se ajustarn para tener en cuenta las fluctuaciones del precio de losinsumos. Los montos autorizados en cada certificado de pago se ajustarnaplicando el respectivo factor de ajuste de precios.

La frmula paramtrica para el ajuste de precios de un rubro o grupo de ellos uentre los meses i y j es la siguiente:

uij KPP Siendo:

)(.....)(......)()(2

2

2

1

1

1

ni

nj

nu

ri

rj

ru

i

j

u

i

j

uuP

Pa

P

Pa

P

Pa

P

PaK

En que:Pj: Precio del tem o grupo de tems en el mes j correspondiente al mes de laCertificacin.

Pi: Precio del tem o grupo de tems en el mes i correspondiente al Boletn Base.

Ku: coeficiente de ajuste para tem o grupo de tems u entre los meses i y j

aru: coeficiente de incidencia de la variable de ajuste r en el rubro o grupo derubros u

Los precios o valores correspondientes a las variables de ajuste sern emitidos porel Contratante a travs de un boletn que ser difundido mensualmente.

El Boletn Base ser el correspondiente al mes anterior al de la Presentacin de las

Ofertas.En caso que la demanda del cemento o varilla exceda a la produccin local, aefectos de mantener con ritmo sostenido la ejecucin de la obra, el contratista podrrecurrir a la utilizacin de los insumos mencionados importados en formacomplementaria al producto nacional.

En caso de recurrir a la utilizacin de algunos de estos insumos importados, para elreajuste de los tems afectados por los mismos, se utilizaran las frmulas ycoeficientes paramtricos establecidos.

El porcentaje de utilizacin de los insumos locales y de los insumos importados serverificado y aprobado por el Director de Obra en conjunto con la Contratante.

CGC 14.2 El precio del contrato incluye todos los impuestos, derechos, gravmenes ycotizaciones en la REPUBLICA DEL PARAGUAY, vigentes quince (15) das antesde la fecha lmite para la presentacin de las ofertas

CGC 14.7 Los principales impuestos, derechos, gravmenes y cotizaciones en la Repblicadel Paraguay vigentes quince (15) das antes de la fecha lmite para lapresentacin de las ofertas, a cargo del Contratista, sus proveedores,abastecedores y subcontratistas son los siguientes:

LEY 125/91 que establece el Rgimen Tributario

Impuesto a la Renta

IVA

LEY 2051/03 de Contrataciones Publicas

LEY 1173/85, Cdigo Aduanero

LEY del seguro Social (IPS)

LEY del Trabajo (MJT)

LEY Orgnica Municipal


19/51


No se prev acepciones.

CGC 15.3.1 El mtodo de clculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:A los efectos de las certificaciones mensuales, las mediciones de trabajosejecutados podrn incluir estimaciones de las cantidades de los materiales,

disponibles pero no colocados, aceptados y entregados en la Obra o en los lugaresde almacenaje aprobados y que no hayan sido utilizados en la Obra antes de lacertificacin mensual correspondiente.

Estos pagos adelantados no son susceptibles de reajuste y no relevarn alContratista de cualquier responsabilidad con respecto a la calidad y cantidad delmaterial cuando ste sea incorporado a la Obra.

Se podrn hacer pagos adelantados a cuenta por los siguientes materiales:

Cemento Prtland

Los pagos a cuenta por materiales disponibles pero no colocados (Acopio) se harnprevia presentacin de facturas certificadas y sern por un monto no mayor delsesenta por ciento (40%) del valor de los materiales estimados y cuyo valor ser

computado en base a los precios establecidos en el Anlisis de Costo de la oferta.As tambin, se indicar en cada certificacin la utilizacin de los materiales delacopio.

Sobre las unidades prefabricadas de las alcantarillas confeccionadas yalmacenadas en la planta de fabricacin, debidamente numeradas para suidentificacin, podrn hacerse pagos adelantados a cuenta hasta un monto igual alcuarenta por ciento (40%) del monto resultante de aplicar los precios de los tem dePago correspondientes a las cantidades estimadas.

En ningn caso en stos pagos ser incluido el costo del transporte.

CGC 15.4.1 El anticipo ser de 20%del monto total del contrato.

Para acceder al anticipo, el Contratista deber presentar dentro de los 30 (treinta)das

calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo,acompaada de:

a) El Plan de inversin del anticipo, conforme al formulario incluido en la SeccinVI;

b) Garanta de anticipo, en alguna de las formas establecidas en el artculo 81 delDecreto reglamentario N 21.909/03;

c) La Factura correspondiente.

Dichos documentos debern presentarse en Mesa de Entrada nica del Ministeriode Obras Publicas y Comunicaciones.

Se verificarn las documentaciones requeridas y previa aprobacin del Plan deinversin del anticipo y constatacin de la extensin adecuada de la garanta yfactura correspondientes, se abonar al Contratista el monto total del anticipo, ams tardar el 30 (treinta)das calendariossiguientes a la fecha de presentacin dela solicitud.

De constatarse defectos o la omisin de alguno de los documentos citados, sercomunicado al Contratista y el plazo de pago quedar suspendido.

La Contratante notificar por escrito al Contratista la disponibilidad del anticipo.

El reintegro de esos fondos adelantados, se har deduciendo las certificacionesMensuales, el mismo porcentaje que, con respecto al monto total de la obra, signifiqueel anticipo acordado.

CGC 17.1.6 Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son lossiguientes:

Son los establecidos en la Resolucin Ministerial N 241/05, Por la cual se establecenreglamentaciones y procedimientos internos para el pago de certificados de obras.

Los Certificados Mensuales de Trabajo, firmados por el Contratista, aprobados por elDirector de Obra segn Clusula 13.2 de las CGC.


20/51


El Contratante tendr un plazo de treinta (30) das calendario para emitir susobservaciones acerca de los Certificados Mensuales de Trabajo presentados por elContratista, caso contrario sern considerados aprobados.

Todo pago ser procesado solamente despus que el Contratista protocolice sucontrato ante Escribano Publico, inclusive el Anticipo.

CGC17.2.1.d)

- Las deducciones que se realizarn sobre las certificaciones es la establecida en laclusula 6.2 de las CGC y otras aplicables conforme a las estipulacionescontractuales.

- Las deducciones que correspondan a montos equivalentes a materiales provedospor el Contratante.

CGC 17.2.3 La factura deber ser presentada conjuntamente con el certificado mensual de obra enMesa de Entrada nica del Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones. El pagode las facturas correspondientes a los certificados aprobados deber efectuarse, a mstardar, dentro de los treinta (30) das de la aprobacin de dichos certificados.

CGC 17.3.2 La estimacin de cuenta final se enviara al Fiscal de Obra dentro de los quince das(15) contados a partir de la fecha de notificacin de la Recepcin Provisoria de lasObras, tal como se prev en la sub Clusula 46.5 de las

CGC.

CGC 21.1 El plazo de ejecucin se computa desde la recepcin por parte del Contratista de laOrden de Inicio para comenzar las Obras, emitida una vez se hayan cumplido cadauna de las condiciones indicadas en la CGC 21.1 y las siguientes:

a) La entrega al Contratista del anticipo, cuando fuere previsto en estas CEC;

La entrega de la zona de obras ser parcial, debido a tener en ciertas zonas de la

franja de dominio ocupacin por viviendas.

CGC 22.1 Prrroga de los Plazos de Ejecucin

- Lmite de las inclemencias que ocasionan una prrroga de los plazos para laterminacin de las obras: es de ocho (8) das por mes.

El Director de la Obra evaluara los das de lluvias y su incidencia en el cronograma deejecucin, costo fsico financiero, si corresponde, lo ajustara utilizando la siguienteformula:

ATAm = [APm / 22] Dh + AEm + ATAa

ATAm: Avance Terico Acumulado hasta el mes correspondiente

APm: Avance Programado del mes correspondiente

AEm: Avance Ejecutado del mes correspondiente

ATAa: Avance Terico Acumulado hasta el mes anterior

Dh: Das de lluvia y sus consecuencias del mes correspondiente menos ocho (8)das

- Lmite de las inclemencias que ocasionan una prrroga de los plazos para laterminacin de las obras: 8 (ocho) das por mes.

CGC 25.1 Penalidades Diarias por Retrasos en la Ejecucin de los Trabajos y Forma de Clculo:

Avance FsicoFinanciero e incorporacin de equipos:Con la presentacin de cada certificado mensual de trabajo sern realizadasverificaciones del avance de obra respecto a la Curva de Avance Fsico Financierovigente.

Si el contratista incurre en incumplimiento en cuanto al cronograma de incorporacinde equipos, presentados en su oferta y/o el avance mensual de obra es inferior alprevisto para el mes correspondiente al del certificado en un valor mayor al cinco por


21/51


ciento (5%), el Contratante aplicar al Contratista en concepto de penalizacinmensual, la cantidad de cinco centsimo por ciento (0,05%) del monto contractualvigente. El monto penalizado se deducir en el certificado mensual inmediatamenteposterior a la determinacin de la penalidad correspondiente.

En caso que el avance fsico de la obra alcance la curva acumulada programada y

corregida, las retenciones realizadas en concepto de penalizacin mensual por atrasosparciales en avance de la obra y por incumplimiento de incorporacin de equipos serndevueltas al Contratista en el certificado mensual del siguiente mes.

Penalidades por incumplimientos varios:

Si el Contratista incurre en algn incumplimiento de sus obligaciones contractuales, deuna orden emanada por el Contratante que guarde relacin con el contrato o en unadeficiente presentacin en plazo o en forma de las certificaciones mensuales, elContratante, previa advertencia por escrito donde se establecer el plazo sicorresponde para subsanar el incumplimiento, aplicar al Contratista en concepto depenalizacin por cada incumplimiento, la cantidad de cinco centsimos por ciento(0,05%) del monto contractual. El monto penalizado se deducir en el certificadomensual inmediatamente posterior a la determinacin de la penalidad correspondientey no ser devuelto por ningn motivo.

Incumplimiento del plazo contractual:

Si el Contratista no termina total y satisfactoriamente la Obra en el plazo estipulado,pagar al Contratante en concepto de penalizacin la cantidad de cinco centsimos porciento (0,05%) del monto contractual, por cada da calendario de atraso.

El atraso en el cronograma terico corregido de la obra que sea superior al 10(diez)porciento global, por causas imputables al Contratista lo constituirautomticamente en situacin de mora, que motivara la intimacin del Fiscal deObra para el correcto cumplimiento de las obligaciones contractuales.

De la suma de las penalidades:

Las penalidades indicadas ms arriba sern aplicadas de manera independiente ysern sumativas.

Cuando el valor sumativo de las multas supere el monto de la garanta decumplimiento del contrato, la Contratante podr rescindir el contrato, segn el apartadoc) del Artculo 59 de la Ley N 2051/03

CGC 33.1 y33.2

Preparacin de los Trabajos

- Duracin del periodo de movilizacin: 30 (treinta)das calendario

- El Contratista presentar un Cronograma de ejecucin de los trabajos y unPlan de Seguridad e Higiene para la aprobacin del Fiscal de Obras dentro de15 (quince)das a partir de la fecha de la firma del contrato.

CGC 33.3 y36.6.1

No se prev restricciones para los hechos estipulados en la presente clusula.

CGC 46.1,46.4.b) y e) La Recepcin Provisoria de las Obras ser por el TOTAL, y a solicitud de la

Contratista; donde la Contratante realizar las verificaciones correspondientes y

contestar en el plazo de veinte (20) das calendario

- Las modalidades de recepcin de las obras por etapas son las siguientes: NOAPLICA.

- Modificacin del plazo para el inicio de las operaciones previas a la recepcinprovisional de las obras. El plazo previsto en las condiciones generales delcontrato es de 21 das contados a partir de la fecha de recibo de la notificacinque realiza el Fiscal de Obra al Contratista.


22/51


- Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcin provisional de lasobras: NO APLICA.

CGC 47.1 La recepcin definitiva tendr lugar en el plazo de: 365 (trescientos sesenta y cinco)

das luego de la fecha indicada en el acta de recepcin provisoria.CGC 49.2 Garantas Particulares. No aplicable

CGC 57.2 Solucin de ControversiasLas eventuales controversias sern solucionadas a travs de:

1) Avenimiento (Ley N 2051/03 modificado por Ley N 3439/07).

2) Tribunales Ordinarios en lo Civil y Comercial de Asuncin, Capital de laRepblica del Paraguay.

CGC 60.1 Vigencia del Contrato

El contrato tendr vigencia hasta la Recepcin Definitiva de la Obra.

CGC 62.1 Para notificaciones, la direccin de la Contratante ser:

Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones

Unidad de Proyectos Especiales (UPE)

Direccin: Oliva esq. Alberdi

Piso/Oficina: Planta BajaEdificio: Ex LAP

Ciudad: Asuncin, Paraguay

Cdigo postal: 1221

Telfono: (595) 21 4149655 y 4149622


23/51


Seccin V. Modelo de Contrato

Entre, el MINISTERIO DE OBRAS PBLICAS Y COMUNICACIONES,domiciliada en Oliva N 411esquina Alberdi de la ciudad de Asuncin, Repblica del Paraguay, representada para este acto

por________________________, con Cdula de Identidad N ________, denominada en adelante elCONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma ____________, domiciliada en_______________________, ____________, Repblica del Paraguay, representada para este acto por_________________________________, con Cdula de Identidad N ________________, segn Poder

Especial otorgado por __________________________, denominada en adelante el CONTRATISTA,denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente"CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIN DE OBRA, el cual estar sujeto a las siguientes clusulas ycondiciones:

1. OBJETO.Por cuanto el CONTRATANTE ha llamado a Contratacin por Excepcin N /2015, en el marco de lo

establecido en la Ley N 2051/03 modificado por Ley N 3439/07, el Decreto Reglamentario N

21909/03 modificado por el Decreto N 5174/05, y ha aceptado y adjudicado por Resolucin MinisterialN ../2015 la oferta del CONTRATISTA para Contratacin por Va Excepcin de FirmasConstructoras para las Acciones Inmediatas para la Estabilizacin de la Defensa Costera de la Ciudad deAlberdi, Ad Referndum al PGN 2016, conforme se detalla en la Seccin III. Alcance de las Obras,

Pliego de Bases y Condiciones (PBC), por la suma de Gs..() IVA incluido, en lo sucesivo denominado el Precio delContrato

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los

siguientes:

(a) Contrato;(b) Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC);(d) La oferta del Proveedor(e) La resolucin de adjudicacin del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificacin

Los documentos que forman parte del Contrato debern considerarse mutuamente explicativos; en caso decontradiccin o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dar en el orden enunciado anteriormente,

siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecer lodispuesto en este.

3. IDENTIFICACIN DEL CRDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISODERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N 2051).3.1. El crdito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato est previsto en elSubgrupo ____, objeto del gasto especfico ____, incluidos en el Presupuesto General de la Nacin, hasta lasuma de _____________guaranes (Gs. ________________).

3.2. Esta contratacin est incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Cdigo N 302416.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIN (Art. 37, b de la Ley N 2051)El presente contrato es el resultado del procedimiento de licitacin pblica nacional N ___________,convocado por ____________________, segn resolucin N_____________. La adjudicacin fue realizada

por Resolucin N_______

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1 El contrato tendr vigencia hasta la Recepcin Definitiva de la Obra a partir de la entrega de la Orden deInicio al Contratista, segn lo estipula la Clusula 60.1 de las Condiciones Especiales del Contrato.

La recepcin definitiva significar el final de la ejecucin del Contrato presente y liberar a las partescontratantes de sus obligaciones, segn lo estipula la clusula 42.3 de las Condiciones Generales del


24/51


Contrato.

5.2. La continuidad de la contratacin objeto de esta licitacin en el presente y siguiente ejercicio estsupeditada a la disponibilidad de crditos presupuestarios previstos en el Presupuesto General de la Nacindel ejercicio respectivo y sus modificaciones, y, a la asignacin del Plan Financiero Institucional

correspondiente.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la LeyN 2051)

El importe total a pagar por las obras, es: _____________________________________________________

6.2. El reajuste del Precio del Contrato establecido en las Condiciones Especiales del Contrato, serabonado en Guaranes, cuyo Cuadro de Coeficientes de Ajustes para los diferentes tems o grupos de tem

del Contrato, se encuentra en el Anexo N 2 del presente contrato.

6.3. El detalle y la descripcin del bien adjudicado, el Precio Unitario y Precio Total, se inserta en el

ANEXO N 1 del presente Contrato.

6.4. El Banco y Nmero de cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizar el pago, va acreditacinen cuenta Bancaria es: Banco.. Cta. Cte. (o Caja de Ahorro) N

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N 2051).

El plazo de ejecucin de las obras detallada en la Seccin III, Alcance de las Obras, ser de doce (07) mesesa partir de la orden de inicio emitida por el Contratante y entregada al Contratista dentro de los veinte (20)das posteriores a la firma del Contrato.

8. PROGRAMA DE EJECUCIN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N 2051).

El Programa de ejecucin de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las CondicionesGenerales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES(Art. 37 f, Ley N 2051).

El CONTRATANTE podr proveer a peticin del CONTRATISTA en tiempo y forma, un AnticipoFinanciero del 20 % (veinte por ciento) del Precio del Contrato.

Las amortizaciones de Anticipo Financiero, si hubiere anticipo, se realizarn de cada pago de certificado deobras, mediante deducciones en el mismo porcentaje del Anticipo.

10. FORMA Y TRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DELCONTRATO (Art. 37 g, Ley N 2051).

El CONTRATISTA deber garantizar el Anticipo Financiero, con la presentacin de una Pliza de Seguros

y/o Garanta Bancaria por el 100% (cien por ciento) del anticipo, con una vigencia de dieciocho (18) meses.La no presentacin de la misma en tiempo y forma, y la consecuente no entrega del Anticipo, no prorrogarel plazo contractual.

El CONTRATISTA se obliga a presentar al CONTRATANTE la Garanta Cumplimiento de Contrato por un

monto equivalente al 10% (diez por ciento) del Precio del Contrato, y deber estar vigente hasta laRecepcin Definitiva de la Obra, en la forma y los trminos establecidos en el Artculo 39 de la Ley N2.051/03 modificado por Ley N 3439/07, Art. 81 del Decreto Reglamentario 21.909/03 modificado por el

Decreto N 5.174/05.

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N 2051).Las multas por atraso sern aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N 2051).

(Transcribir descripcin de las obras segn Resolucin Ministerial de adjudicacin). El detalle y la


25/51


descripcin de las obras adjudicadas, se inserta en el ANEXO N 1 del presente Contrato. Lasespecificaciones tcnicas estn determinadas en la Seccin III del PBC.

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR PORTERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N 2051).Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o

rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

15. ANULACIN DE LA ADJUDICACIN POR PARTE DE LA D.N.C.P.Si la Direccin Nacional de Contrataciones Pblicas resolviera anular la adjudicacin de la Contratacindebido a la procedencia de una protesta o investigacin instaurada en contra del procedimiento, y si dichanulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por

la nulidad quedar automticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicacin oficialrealizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la

parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecucin de los contratos regulados por esta ley se dirimirconforme con las reglas establecidas en la Ley N 2.051/03 modificado por Ley N 3.439/07 y en lasCondiciones Generales y Especiales del Contrato 57.2.

17. PROTOCOLIZACION DE CONTRATO

El presente Contrato ser protocolizado en Escritura Pblica a cargo del CONTRATISTA de conformidad alo establecido en el Art. 12 de la Ley N 2.592/05

18. ADMINISTRACIN DEL CONTRATO

La administracin del presente Contrato estar a Cargo de la Unidad Ejecutora del Proyecto FranjaCostera de Asuncin.

19. CONVENIOS MODIFICATORIOS

La Contratante no asumir ninguna responsabilidad con relacin a cualquier ejecucin de trabajos que realice

el Consultor superados los montos adjudicados sin contar con el correspondiente convenio modificatoriopreviamente suscripto entre las partes. De igual manera los acuerdos verbales entre las partes, durante lavigencia del presente contrato son nulos y sin ningn efecto, esto a fin de prevenir inconvenientes posterioresdurante la ejecucin contractual.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudadde ________________, Repblica del Paraguay, a los _________ das del mes de ___________ de 20___.

Firmado por ________________________________________ (en nombre del Contratante)

Firmado por _________________________________________ (en nombre del Contratista)


26/51


Seccin VI. Formularios

ndice de Formularios

FORMULARIO N 1

Formulario de Oferta ...................................................................................................

FORMULARIO N 2

Composicin de Precios Unitarios ..............................................................................

FORMULARIO N 332

Informacin sobre el Oferente ...................................................................................

FORMULARIO N 4

Informacin sobre los Miembros del Consorcio ..........................................................

FORMULARIO N 5Situacin Financiera ...................................................................................................

FORMULARIO N 6

Experiencia General en Construccin ........................................................................

FORMULARIO N 7

Facturacin Anual Media en Construccin .................................................................

FORMULARIO N 8

Experiencia Especfica en Construccin .....................................................................

FORMULARIO N 9

Lista de presonal requerido para la obra ....................................................................

FORMULARIO N 10

Lista de Equipos .........................................................................................................

FORMULARIO N 11

Cronograma de utilizacin de equipos .....................................................................

FORMULARIO N 12

Compromisos contractuales vigentes .........................................................................

FORMULARIO N 13

Declaracin Jurada art. 40 ..........................................................................................FORMULARIO N 14

Declaracin Jurada Empleo de menores ..................................................................

FORMULARIO N 15

Garanta de Mantenimiento de Oferta..

FORMULARIO N 16

Garanta de Anticipo...

FORMULARIO N 17

Programa de Inversin del Anticipo

FORMULARIO N 18

Garanta de Cumplimiento de Contrato....

FORMULARIO N 19

Declaracin de Conocer el Sitio de Obras


27/51


FORMULARIO N 1

Formulario de Oferta

[El Oferente completar este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas. No se

permitirn alteraciones al contenido de este formulario ni se aceptarn substituciones, salvo ladisposicin en singular del texto cuando se trate de un Oferente constituido como persona fsica]

Fecha: __________________________

CE No.: ___________________

A: __________________________________[Entidad, Organismo o Municipalidad Convocante]

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

a) Hemos examinado y no tenemos objecin alguna a los Documentos de Licitacin, incluyendolas Instrucciones a los Oferentes (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC)estndar aprobadas por la Direccin Nacional de Contrataciones Pblicas, disponibles en el

Sistema de Informacin de las Contrataciones, las Adendas y Aclaraciones publicadas;

b) Hemos examinado los sitios de las obras y nos hemos enterado de las condiciones all existentesen lo que respecta a la construccin de las obras. Hemos estudiado detenidamente los planos,

requisitos de las obras y dems documentos relativos a la Licitacin y nos hallamos satisfechosdel conocimiento adquirido con relacin a la obra a realizar en caso de resultar adjudicado,

renunciando en consecuencia a cualquier reclamo posterior, aduciendo desconocimiento dellugar o de las caractersticas del terreno donde se efectuar el trabajo;

c) Nuestra firma no est comprendida en las limitaciones o prohibiciones para contratar con elEstado en general y con esta Convocante en particular, establecidas en el artculo 40 de la Ley

N 2051/03.

d) Nos abstenemos de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de laConvocante en el presente llamado, induzcan o alteren las exigencias del llamado, las

evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, la ejecucin contractual u otrosaspectos que pudieran otorgarnos condiciones ms ventajosas con relacin a los dems

participantes, como por ejemplo, y de manera enunciativa y no limitativa, el soborno y la

colusin.

e) Asumimos el compromiso de comunicar por medios fehacientes a la Convocante, de manerainmediata a su surgimiento, cualquier alteracin en la situacin jurdica respecto de las citadasinhabilidades, dejando expresa constancia que independiente a esta situacin, automticamente

resta eficacia y validez a la presente.-

f) Declaramos que hemos verificado toda la documentacin que compone nuestra oferta yconocemos el contenido de los mismos, incluso de aquellos gestionados por terceros para

nosotros, y autorizamos a la Convocante a confirmar la informacin por nosotros suministradaen nuestra oferta, a travs de cualquier fuente pblica o privada de informacin.

g) Nuestra oferta se mantendr vigente por el perodo establecido en la subclusula 17.1 de losDatos de la Licitacin (DDL), contado a partir de la fecha lmite fijada para la presentacin de


28/51


ofertas, y de conformidad con los dems Documentos de la Licitacin. Esta oferta nos obliga y

podr ser aceptada en cualquier momento hasta antes del trmino de dicho perodo;

h) Entendemos que esta oferta, junto con su aceptacin por escrito que se encuentra incluida en lanotificacin de adjudicacin, constituirn una obligacin contractual, hasta la preparacin y

ejecucin del Contrato formal;

i) Entendemos que la Convocante tiene el derecho de cancelar o declarar desierta la licitacin yrechazar todas las ofertas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicacin del Contrato,

conforme con lo dispuesto en los artculos 30 y 31 de la Ley N 2051/03 de Contrataciones

Pblicas sin que por ello incurra en responsabilidad alguna frente a los Oferentes.

j) En las condiciones requeridas en los documentos de este procedimiento de Licitacin PblicaNacional, ofrecemos realizar los trabajos cuya descripcin y precios unitarios y totales,

incluidos los tributos o gravmenes que correspondieran, se indican en la planilla siguiente:

La lista planilla de cantidades y sus precios es la siguiente:

LLAMADO MOPC CE N 17/2015CONTRATACIN POR VA EXCEPCIN DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LAS ACCIONES

INMEDIATAS PARA LA ESTABILIZACIN DE LA DEFENSA COSTERA DE LA CIUDAD DE ALBERDI.ADREFERENDUM AL PNG 2016.

Fecha:

PLANILLA DE COSTOS ESTIMATIVOS

N y Descripcin del Llamado MOPC CE N 17 /2015: Contratacin por va excepcin de Firmas Constructoras para lasacciones inmediatas para la estabilizacin de la Defensa Costera de la Cuidad de Alberdi. Ad Referndum al PNG 2016.

Item

Cod. DeCatalogo

ItemsegnEsp.

Tcnicas

DESCRIPCION Un CantP.

UnitP.

Total

172131701- 9988

CE de Firmas Constructoras para las accionesinmediatas para la estabilizacin de la DefensaCostera de la Cuidad de Alberdi. Ad Referndum alPNG 2016.

Gl1,00

COMPONENTES GENERALES

72131701-9998

RUBROS GENERALES

12 Movilizacin gl 1,00

13 Instalaciones y Servicios Especializados gl 1,00

3 Relleno granular (0mm-100 mm) bajo agua m3 175.655,001

Relleno hidrulico desde la cota 55 m3 36.325,60

3Relleno granular de proteccin de pie (cota 55-cota56,50)

m310.710,00

4Filtros (e = 0,25 m y e = 0,30 m) m3

8.785,60

4Rip rap (e = 0,40 m) m3

1.863,20

5Ripio cota 56,90 (e = 0,15m) m3

4.563,48

4Espigones (Prog.: 0+250, 0+614, y 0+960) m3

3.233,44

10 Bitas de amarre Unid. 18,00

14Remocin de rampa para atracadero de balsas,existente

m2500,00

RAMPAS PEATONALES Y ESCALERAS. COTA55 A COTA 56,90 (PROG.:0+090; 0+250; 0+614;Y 0+960)

Unid. 4,00

7H de asiento (e= 0,15 m) m3

45,00


29/51


6H Estructural-H 210 Kg/cm2 m3

100,00

8Varillas de refuerzo Kg

6.100,00

11Barandas metlicas c/ pintura m2

72,00

6 Pilotines de HA-H 210 Kg/cm2 (anclaje)unida

d 15,00

PROLONGACIN CAERIA H A (D=1,00m) DEDESAGE CLOACAL (PROG. 0+804)

9

Tubo HA - D= 1,00 m-Clase III-Pared B (AASHTOM 170)

ml20,00

H de asiento (e= 0,15 m) m39,80

Anillos de refuerzo (c/3 m)-H: 210 Kg/cm2 (cada 6ml-Total: 4 unid))

m32,05

Estructura de salida de HA -H 210 Kg/cm2 m33,50

Varillas de refuerzo (Anillos de refuerzo caos,registro, y estructura de salida) Kg 750,00

Registro HA-H 210 Kg/cm2 m36,50

Tapa metlica registro unid1,00

Reparacin y mantenimiento de compuertaexistente

Gl1,00

Escalera marineraGl

1,0015 FRANJA DE DOMINIO

15.01 Liberacin de Franja de Dominio gl1,00

15.02 Costos Administrativos de la Liberacin de la Franjade Dominio

gl1,00

TOTAL :

El precio total es de guaranes ______________________(completar en l etras)___________

Firma: [indicar el nombre completo de la persona cuyo nombre y calidad se indican] En calidad de[indicar la calidad jurdica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]

Nombre: [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [ indicar el nombre completo delOferente]

El da ________________ del mes ___________________ del ao __________ [indicar la fechade la firma]

Nombre __________________________ En calidad de ___________________________

Firma ___________________________________

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de____________________________


30/51


FORMULARIO N 2

Formulario de Composicin de Precios Unitarios

[El siguiente formulario es referencial. Cuando la Convocante solicite el desglose de la

composicin del precio de la oferta, podr utilizar este u otro formulario que considere adecuado,ateniendo el tipo de obra]

Fecha Item NObra Unidad :

a)Equipo a

utilizar

Modelo deEquipo

Horas de c/equipo

Costo HorarioGs.

Costo Total HoraHorario Gs.

Total Gs.

b)Mano de

Obra

Cantidad deTrabajadores

Horas de c/Trabajador

Costo HorarioGs.


A) Total Gs.

B) Produccin deEquipo p/h= Costos Horario

(A+B)

C) Costo Unitario dela Ejecucin (A+B)/C =D

D)Materiales

Unidad Consumo Costo HorarioGs.


C) Total Gs.

E)Transporte

DMT KM Consumo Costo Horario

Gs.

Costo Total Hora

Horario Gs.

C) Total Gs.

Costo Directo Total [D+E+F] Gs

Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG) Gs

Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel) Gs

Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU) Gs

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]


31/51


FORMULARIO N 3

Informacin sobre el Oferente[El Oferente deber completar este formulario de acuerdo con las instrucciones siguientes. No seaceptar ninguna alteracin a este formulario ni se aceptarn substitutos.]

Fecha: [Indicar la fecha (da, mes y ao) de la presentacin de la Oferta]

CE No.: /2015.Contratacin por Va Excepcin de Firmas Constructoras para las Acciones Inmediatas

para la Estabilizacin de la Defensa Costera de la Ciudad de Alberdi. Ad Referendum al PGN 2016

Nombre legal del Oferente:

En el caso de un Consorcio, nombre legal de cada miembro:

Ao de constitucin del Oferente:

Domicilio legal del oferente:

Informacin sobre el representante autorizado del oferenteNombre:Cedula de Identidad:Nacionalidad:Direccin:Nmeros de telfono y de fax:Direccin de correo electrnico:

Informacin sobre todos los miembros de la sociedad segn la ltima acta de asamblea de socios.El cumplimiento de este requisito es considerado de carcter obligatorio en virtud a lo dispuesto en lasResolucin DNCP N 849/2015.

Nombre y Apellido C.I.NCARGO DENTRO DE LA

SOCIEDAD

Se ajuntan copias de los originales de los siguientes documentos: (agregar documentos especificadosen el Anexo A del presente)


32/51


FORMULARIO N 4

Informacin sobre los Miembros del Consorcio

[De ser el Oferente un consorcio, el lder y cada uno de sus miembros debern completar este

formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas a continuacin]

Fecha: [Indicar la fecha (da, mes y ao) de la presentacin de la Oferta]

CE No.: /2015.Contratacin por Va Excepcin de Firmas Constructoras para las Acciones Inmediatas

para la Estabilizacin de la Defensa Costera de la Ciudad de Alberdi. Ad Referendum al PGN 2016

Nombre legal del Oferente:

En el caso de un Consorcio, nombre legal de cada miembro:

Ao de constitucin del Oferente:

Domicilio legal del oferente:

Informacin sobre el representante autorizado del oferenteNombre:Cedula de Identidad:Nacionalidad:Direccin:Nmeros de telfono y de fax:Direccin de correo electrnico:

Informacin sobre todos los miembros de la sociedad segn la ltima acta de asamblea de socios.El cumplimiento de este requisito es considerado de carcter obligatorio en virtud a lo dispuesto en lasResolucin DNCP N 849/2015.

Nombre y Apellido C.I.NCARGO DENTRO DE LA

SOCIEDAD

Se ajuntan copias de los originales de los siguientes documentos: (agregar documentos especificadosen el Anexo A del presente)


33/51


FORMULARIO N 5

Situacin Financiera

Nombre Legal del Oferente:_________________ Fecha:________________

Nombre Legal del Integrante del Consorcio:___________ Llamado MOPC N: /2015.

Informacin Financiera Actual

(000 equivalente en Gs)

Informacin histrica del ltimo Balance General

(en miles equivalente en Guaranes)

Ao actual

[----]

Ao 2014

COEFICIENTE

Tasa de cambio

Informacin del Balance

1. Activo Corriente (AC)

2. Pasivo Corriente (PC)

3. Pasivo Total (PT)

4. Activo Total (AT)

A completar por el Oferente y, en el caso de un Consorcio, por cada uno de los miembros integrantes

Se adjuntarn copias de los Balances Generales y Formulario 101-Impuesto a la Renta, correspondientes al ltimo

ejercicio fiscal, que cumpla con las siguientes condiciones:

Deben reflejar la situacin financiera de la Filial o Sucursal domiciliada en la Repblica del Paraguay de Empresaso Consorcio de Empresas cuya Casa Matriz se encuentre domiciliada en el extranjero.

Los Balances Generales deben estar firmados por un Contador Pblico matriculado;

Los Balances Generales deben estar completos, incluidas todas las notas a los Estados Financieros;

Los Balances Generales deben corresponder a perodos contables ya completados (no se solicitarn ni aceptarnestados financieros de perodos parciales).


34/51


FORMULARIO N 6

Experiencia General en Construccin

Nombre legal del Oferente: ____________________ Fecha: _____________________

Nombre legal del miembro del Consorcio: _____________

CE No.: ___________

Inicio

Da/Mes/

ao

Fin

Da/Mes

/ao

Aos Identificacin del contrato Funcin del

Oferente

______ ______

Nombre del contrato:

Breve descripcin de las obras realizadas por el

Oferente:

Nombre del Contratante:

Direccin:

Telfono:

Monto:

___________

______ ______



Oferente:


Direccin:

Telfono:

Monto:

___________

______ ______



Oferente:Nombre del Contratante:

Direccin:

Telfono:

Monto:

___________

______ ______



Oferente:


Direccin:

Telfono:

Monto:

___________


35/51


FORMULARIO N 7

Facturacin Anual Media en Construccin

Nombre lega

Documents

Pbc Emergencia Alberdi Fechas 1451499580351