PEINTURE - VITRERIE - REVETEMENTS DE SOLS: TRAVAUX D'ENTRETIEN, DE REPARATION ET … · 2017-06-08 · 3.5 Peinture de sol 38 3.6 Décapage de peinture ... 2.1 Fourniture et pose

PEINTURE - VITRERIE - REVETEMENTS DE SOLS: TRAVAUXD'ENTRETIEN, DE REPARATION ET D'AMENAGEMENT

2015-2018

N° DE MARCHE: N° D'ENGAGEMENT JURIDIQUE:

2015-6

CODE CPV :

45440000-3

MONTANT MINIMUM ANNUEL DUMARCHE :

40 000 € HT

MONTANT MAXIMUM ANNUEL DUMARCHE

100 000 € HT

TITULAIRE :

NOTIFIE LE :

Ces rubriques seront renseignées par la personne publique

Le présent contrat comporte 51 pages numérotées de 1 à 51.

AT/ Peinture-Vitrerie/ Janvier 2015 1/51

SOMMAIRE

PREMIERE PARTIE: PRESENTATION DES PARTIES 2

Répartition des paiements 8Engagements du prestataire (des membres du groupement) 9

DEUXIEME PARTIE: CLAUSES ADMINISTRATIVES 11

ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES 11 1.1 Objet du marché 111.2 Décomposition en tranches et lots 111.3 Fonctionnement du marché 111.4 Correspondants de l'administration 11

ARTICLE 2 - MONTANT 11

2.1 Montant minimum annuel 112.2 Montant maximum annuel 11

ARTICLE 3 - MODALITES DE COMMANDE 12

3.1 Bons de commande 123.2 Emission du bon de commande 123.3 Contenu du bon de commande 123.4 Délai d'exécution 12

ARTICLE 4 - PIECES CONSTITUTIVES DU CONTRAT 12

4.1 Pièces particulières 124.2 Pièces générales 12

ARTICLE 5 - DUREE DU CONTRAT 13

ARTICLE 6- PRIX 13

6.1 Contenu des prix 136.2 Mois d'établissement des prix 156.3 Variation des prix 156.4 Taux de TVA 15

ARTICLE 7 - REGLEMENT DES COMPTES 16

7.1 Règlement des sommes dues 167.2 Remise des factures 167.3 Paiement 167.4 Cession ou nantissement de créance 17

ARTICLE 8- PENALITES 17

ARTICLE 9- REFACTION 17

ARTICLE 10 - CONDITIONS D'EXECUTION DES PRESTATIONS 18

10.1 Conditions d'exécution 1810.2 Réunions préparatoires 1810.3 Représentant du titulaire 19


10.4 Personnel 1910.4.1 Liste nominative 1910.4.2 Qualifications 2010.4.3 Comportement du personnel 2010.5 Matériel mis à la disposition du titulaire 2010.6 Réglementation concernant l'accès et la circulation au sein du domaine 2110.7 Branchements 2110.8 Permis de feu 2110.9 Délai de garantie 21

ARTICLE 11- AVANCE FORFAITAIRE 22

ARTICLE 12 - DELAIS DE REMISE DES DOCUMENTS PAR LE TITULAIRE 22

ARTICLE 13 - RESILIATION 22

ARTICLE 14- SOUS-TRAITANCE 23

14.1 Déclaration de sous-traitance dès la remise de l'offre 2314.2 Déclaration de sous-traitance en cours d'exécution du marché 24

ARTICLE 15- DOCUMENTS A REMETTRE 24

15.1 Attestations d'assurance 2415.2 Attestations des articles D8222-5 à 8 du code du travail 2415.2.1 Titulaire établi en France 2415.2.2 Titulaire établi à l'étranger 25

ARTICLE 16- CHANGEMENT DANS LA STRUCTURE DE L'ENTREPRISE 26

ARTICLE 17- REDRESSEMENT OU LIQUIDATION JUDICIAIRE 26

ARTICLE 18- CONDITIONS DE MODIFICATIONS 26

ARTICLE 19- LITIGES 27

ARTICLE 20- DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX 27

TROISIEME PARTIE: CLAUSES TECHNIQUES 28

CHAPITRE 1 - CONDITIONS GENERALES D'INTERVENTION 28

ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE ET LOCALISATION 28

ARTICLE 2 - CONTRAINTES QUANT AUX JOURS ET HEURES D'INTERVENTION 28

ARTICLE 3 - RAPPEL DES NORMES 28

ARTICLE 4 - TRAVAUX ANNEXES AUX INTERVENTIONS 28

ARTICLE 5 - AUTRES OBLIGATIONS 29

CHAPITRE 2 - OUVRAGES COMMUNS 29

ARTICLE 1 - BALISAGE 29

ARTICLE 2 - TRAVAUX PREPARATOIRES 29


ARTICLE 3 - DOSSIER PHOTOS 30

ARTICLE 4 - COEFFICIENT DE VENTE POUR FOURNITURES HORS BORDEREAU 30

ARTICLE 5 - ESSAIS ET CONTROLES 30

CHAPITRE 3 - ETAT ET QUALITE DES SUBJECTILES 31

ARTICLE 1 - SUBJECTILE PLATRE ET CHAUX 31

ARTICLE 2 - SUBJECTILE BOIS 31

ARTICLE 3 - SUBJECTILE METALLIQUE 31

ARTICLE 4 - VITRAGE DES MENUISERIES 31

4.1 Vitrage 314.2 Stockage des produits d'étanchéité 32

CHAPITRE 4 - MISE EN OEUVRE DES MATERIAUX 32

ARTICLE 1 - PEINTURE 32

1.1 Peinture 321.2 Aspect des peintures 321.3 Classement de finition sur subjectile enduit plâtre et chaux 331.4 Classement de finition sur subjectile bois 331.5 Classement de finition sur subjectile métallique 341.6 Echantillons de couleur 341.7 Surfaces de référence 341.8 Phases d'exécution 351.9 Couches successives 351.10 Travaux après peinture 36

ARTICLE 2 - TRAVAUX PREPARATOIRES 36 2.1 Lessivage en conservation 362.2 Nettoyage avec soin 362.3 Arrachage de papier ou moquette sur mur 37

ARTICLE 3 - TRAVAUX DE PEINTURE 37

3.1 Peinture sur support maçonnerie 373.2 Peinture sur menuiserie 373.3 Toile à peindre 383.4 Peinture sur métal 383.5 Peinture de sol 383.6 Décapage de peinture 39

CHAPITRE 5 - VITRERIE 39

ARTICLE 1 - DEPOSE DE VERRE 39

ARTICLE 2 - FOURNITURE DE VITRAGES 39

ARTICLE 3 - POSE, REPOSE ET FACONNAGE 40

3.1 Pose de vitrage à bain de mastic 40


3.2 Pose de vitrage sous parclose 403.3 Pose de vitrage sur verrière ou serres 403.4 Ouvrages divers 403.4.1 Réfection de solin en mastic 403.4.2 Panneau rigide 413.4.3 Découpe circulaire des verres 41

CHAPITRE 6 - REVETEMENTS DE SOLS 41

ARTICLE 1 - TRAVAUX PREPARATOIRES 41

1.1 Protection soignée des sols 411.2 Décapage de tomette 421.3 Lessivage de peinture 421.4 Dépose de dalles plastique ou moquettes collées 421.5 Ragréage de sol 42

ARTICLE 2 - REVETEMENT DE SOL 43

2.1 Fourniture et pose de moquette et tapis 432.2 Revêtement de sol plastique ou caoutchouc 432.3 Barre de seuil 44

QUATRIEME PARTIE: BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES 44

NOTIFICATION DU CONTRAT AU TITULAIRE 45

ACTE DE SOUS-TRAITANCE 46


PREMIERE PARTIE: PRESENTATION DES PARTIES

Marché conclu en application des dispositions de l’article 33 du code des marchés publics(décret n° 2006-975 du 1er août 2006).

Entre les soussignés :

Les musées et domaine nationaux des châteaux de Compiègne et BlérancourtService à compétence nationale créé par l’arrêté du 3 mars 1999

situé:

Place du Général de Gaulle60200 COMPIEGNE

Immatriculée sous le numéro de SIRET : 1 6 0 0 4 6 0 7 4 0 0 3 4 2

représenté par son directeur Monsieur Emmanuel STARCKY, nommé par arrêté du 12 mai2005,

ci-après dénommé le SCN,

d’une part,

Et

Si le candidat se présente seul (Attention, partie à renseigner):

La société ………………………………………………………………………................................

Forme juridique de la société : ………………………………………………….............................

Dont le siège social est situé :

…………………………………………………………………………………………………..............

……………………………………………………………………………………………….................Tél . : ……………………………………. Fax : …………………………….

Courriel : ………………………………..……@…………………………………............

Immatriculée sous le numéro de SIRET :

TVA Intracommunautaire : F R

représentée par (1) : ……………………………………………....................................................

en qualité de : ….......................................................................................................................

ci-après dénommée le « prestataire »,

d’autre part,

(1) Joindre le pouvoir.


Si le candidat se présente groupé :

Le candidat est informé que la forme juridique de « groupement d’entreprises solidaires »sera imposée au groupement éventuellement attributaire.

La société ………………………………………………………………………................................Forme juridique de la société : …………………………………………………..............................


………………………………………………………………………………………….........................………………………………………………………………………………………….........................

Tél . : ……………………………………. Fax : …………………………….

Courriel : ………………………………..……@…………………………………............



représentée par (1) :...................................................................................................................

en qualité de : …........................................................................................................................

ET

La société ………………………………………………………………………................................

Forme juridique de la société : …………………………………………………..............................


………………………………………………………………………………………….........................………………………………………………………………………………………….........................

Tél . : ……………………………………. Fax : …………………………….

Courriel : ………………………………..……@…………………………………............



représentée par (1) :...................................................................................................................

en qualité de :...........................................................................................................................

NB : si le groupement comprend plus de deux membres, reproduire cette page enautant d’exemplaires que nécessaire.

Si le candidat présente un ou des sous-traitant(s), remplir l’acte spécial de sous-traitance annexé en fin de contrat. Si le candidat présente plusieurs sous-traitants,reproduire l’acte spécial en autant d’exemplaires que nécessaire.

(1) joindre les pouvoirs


Répartition des paiements (rayer la mention inutile):

• paiement au mandataire

ou

• paiement à chaque membre du groupement (répartition des paiements à indiquer parun document que le groupement candidat joindra à son offre)

NB: si le groupement comprend plus de deux membres, reproduire ces deux pages enautant d’exemplaires que nécessaire.

Si le candidat présente un sous-traitant, remplir l’acte spécial de sous-traitance annexé en finde contrat. Si le candidat présente plusieurs sous-traitants, reproduire l’acte spécial enautant d’exemplaires que nécessaire.


ENGAGEMENTS DU PRESTATAIRE (DES MEMBRES DU GROUPEMENT) ET, LE CASECHEANT, DU OU DES SOUS-TRAITANT(S)

Le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, déclare sur l’honneur :

Condamnation définitive :

- ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour l'une desinfractions prévues aux articles 222-38, 222-40, 225-1, 226-13, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à324-6, 413-9 à 413-12, 421-1 à 421-2-3, au deuxième alinéa de l'article 421-5, à l'article 433-1, ausecond alinéa de l'article 433-2, au huitième alinéa de l'article 434-9, au second alinéa de l'article 434-9-1, aux articles 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 à 441-7, 441-9, 445-1 et 450-1 du code pénal, àl'article 1741 du code général des impôts, aux articles L. 2339-2 à L. 2339-4, L. 2339-11-1 à L. 2339-11-3 du code de la défense et à l’article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure, ou pour uneinfraction de même nature dans un autre Etat de l’Union européenne ;

- ne pas être exclu des marchés publics, à titre de peine principale ou complémentaire prononcée par lejuge pénal, sur le fondement des articles 131-10 ou 131-39 du code pénal ;

Lutte contre le travail illégal :

- ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 ducasier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L.8231-1, L. 8241-1 , L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail, ou pour des infractions de même naturedans un autre État de l’Union européenne ;

- pour les contrats administratifs, ne pas faire l’objet d’une mesure d’exclusion ordonnée par le préfet,en application des articles L. 8272-4, R. 8272-10 et R. 8272-11 du code du travail ;

Obligation d’emploi des travailleurs handicapés ou assimilés : pour les marchés publics et accords-cadres soumis au code des marchés publics, être en règle, au cours de l'année précédant celle au coursde laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 ducode du travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés ;

Liquidation judiciaire : ne pas être soumis à la procédure de liquidation judiciaire prévue à l’article L.640-1 du code de commerce, ne pas être en état de faillite personnelle en application des articles L.653-1 à L. 653-8 du même code, et ne pas faire l’objet d’une procédure équivalente régie par un droitétranger ;

Redressement judiciaire : ne pas être admis à la procédure de redressement judiciaire instituée parl'article L. 631-1 du code de commerce ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger, oujustifier d’une habilitation à poursuivre ses activités pendant la durée prévisible d'exécution du marchépublic ou de l’accord-cadre ;

Situation fiscale et sociale : avoir, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle alieu le lancement de la consultation, souscrit les déclarations lui incombant en matière fiscale etsociale et acquitté les impôts et cotisations exigibles à cette date, ou s’être acquitté spontanément deces impôts et cotisations avant la date du lancement de la présente consultation ou avoir constituéspontanément avant cette date des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l’organisme chargédu recouvrement ;

Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes :

-ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 ducasier judiciaire pour les infractions mentionnées à l’article L. 1146-1 du code du travail ;

-avoir, au 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle a lieu de lancement de laconsultation, mis en œuvre l’obligation de négociation prévue à l’article L. 2242-5 du code du travailou, à défaut, avoir réalisé ou engagé la régularisation de cette situation à la date de la soumission ;

que les renseignements fournis dans le formulaire DC2, et ses annexes, sont exacts.


Le prestataire s’engage en outre à produire tous les six (6) mois ces mêmes attestations via laplateforme www.e-attestations.com.

Le prestataire s’engage à fournir au moment de la notification via la plateforme www.e-attestations.com. une attestation d’assurance en cours de validité couvrant les risquesprofessionnels pendant la durée du contrat ainsi que toutes les attestations obligatoires.

Le prestataire déclare avoir lu les documents composant le dossier de consultation, les accepterdans leur intégralité et n’émettre aucune réserve.


DEUXIEME PARTIE: CLAUSES ADMINISTRATIVES

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE – DISPOSITIONS GENERALES

1.1 – Objet du marché

Le présent marché a pour objet la réalisation de travaux d’entretien, de réparation etd’aménagement de peinture, de vitrerie et de revêtements de sols de tous les bâtimentsconstitutifs du service à compétence nationale des domaine et châteaux de Compiègne etBlérancourt, y compris les dépendances et les immeubles de logement.

Les adresses sont les suivantes :

Château de CompiègnePlace du Général de Gaulle60 200 Compiègne

Château de BlérancourtPlace du Général Leclerc02 300 Blérancourt.

Les deux sites sont distants d’environ 35 kilomètres.

La nature des prestations à réaliser est décrite dans la troisième partie « Clausestechniques ».

1.2 – Décomposition en tranches et lots

La consultation comprend un lot unique et n'est pas divisée en tranches.

1.3 – Fonctionnement du marché

Le marché est traité à prix unitaires et à bons de commande.

1.4 – Correspondants de l'administration

Les correspondants de l’administration chargés du suivi de l’exécution du présent marchésont M. Eric Persyn, chef des travaux et des ateliers muséographiques, au 03 44 38 75 93ou au 06 71 87 25 64; Mme Jocelyne François, chargée du suivi des travaux, au 03 44 38 7596 ou au 06 08 33 59 40 ou leurs représentants.

ARTICLE 2 – MONTANT

2.1 Montant minimum annuel

Le montant minimum annuel du contrat est fixé à : 40 000 € HT

Soit en toutes lettres : quarante mille euros hors taxes.

2.2 Montant maximum annuel

Le montant maximum annuel du contrat est fixé à : 100 000 € HT

Soit en toutes lettres : cent mille euros hors taxes.


ARTICLE 3 – MODALITES DE COMMANDE

3.1 - Bons de commande

Les prestations font l’objet, en application des dispositions de l’article 77 du Code desmarchés publics, de bons de commande émis au fur et à mesure des besoins, dans lesconditions prévues ci-après.

3.2 - Émission du bon de commande

Le correspondant de l’administration transmet au titulaire la description des prestations àréaliser ainsi que la durée et la date prévisionnelles d’intervention.

Le titulaire a un délai maximum de sept (7) jours calendaires pour adresser aucorrespondant de l’administration son devis.

Après acceptation du devis, le bon de commande est établi en un exemplaire et adressé autitulaire par le Centre de Services Partagés (CSP) d'Amiens ou le SCN.

Les bons de commande peuvent être émis jusqu'au dernier jour de validité du marché.

3.3 - Contenu du bon de commande

Chaque bon de commande comporte, au minimum, les informations suivantes :

- son numéro d'ordre à rappeler également obligatoirement sur la facture,- la référence du présent marché et son numéro d’engagement juridique- la désignation des prestations à effectuer,- le montant hors taxe du bon de commande,- le taux et le montant de la TVA,- le montant toutes taxes comprises du bon de commande,

et toutes autres informations relatives à l’exécution des prestations (lieu, durée etdélai d'exécution).

3.4 - Délai d’exécution

La durée maximale d’exécution des bons de commande, à compter de la réception du bonde commande par le titulaire, est indiquée sur chaque bon.

ARTICLE 4- PIECES CONSTITUTIVES DU CONTRAT

Les pièces constitutives du contrat sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante :

4.1 - Pièces particulières

- le présent contrat valant acte d'engagement,- le bordereau des prix unitaires (BPU),- le mémoire technique.

4.2 – Pièces générales

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du moisd'établissement des prix, tel que ce mois est défini au présent contrat :


- le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux contrats publicsde fournitures courantes et de services tel que défini par l’arrêté du 19 janvier 2009publié au JO n° 66 du 19 mars 2009.

ARTICLE 5 -DUREE DU CONTRAT

Le présent marché prend effet à compter de la notification, pour une période allant jusqu’au31 décembre 2015. Il peut être reconduit trois fois pour des périodes annuelles :

-du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016-du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017-du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018

Le nombre maximum de reconduction est fixé à trois.

Conformément à l’article 16 du CMP, la reconduction prévue dans le marché est tacite et letitulaire ne peut s'y opposer.

ARTICLE 6 - PRIX

6.1 - Contenu des prix

Par le seul fait de soumissionner, le titulaire reconnaît :

- qu'il a pris connaissance de la totalité des pièces constitutives du contrat,- qu'il s'est rendu sur place et a apprécié toutes les sujétions normalement prévisibles dans les conditions de temps et lieux où s'exécutent les travaux.

Les prix sont exprimés hors T.V.A. Ils comprennent notamment les frais généraux del’entreprise, les charges fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement lesprestations ainsi que les frais de personnel, les frais de panier, les frais de déplacement, lesmatériels nécessaires à l’exécution des prestations, les primes et indemnités de dimanche,nuit et jours fériés...

Chaque prix doit tenir compte entre autres :

- des conditions générales et obligations particulières d'intervention sur un édifice classémonument historique ;

- des prescriptions mises à la charge du titulaire par le contrat (et notamment du délaid'exécution, des pénalités de retard et autres contraintes), ou indiquées dans les bons decommande ;

- des prescriptions mises à la charge du titulaire par les clauses techniques pour atteindre lafinalité de chaque ouvrage, que ces clauses soient écrites ou inhérentes à la mise en œuvredes règles de l'art ;

- de l'obligation d'exécuter les ouvrages conformément aux règles des DTU et toutes normesfrançaises en vigueur ;

- des conditions réelles d'exécution dans un site ouvert au public, engendrant desprécautions évidentes : protections, respect des horaires d'ouverture, interruptions et autrespertes de temps ;


- du respect absolu des existants conservés, du dépoussiérage et du nettoyage dans leslocaux d’intervention des sols, murs, plafonds, cheminées, etc., du nettoyage en fin detravaux, des réparations éventuelles de toutes dégradations produites volontairement ouinvolontairement à l'occasion de l'exécution des prestations ;

- des difficultés résultant de l'accès au chantier et de sa localisation sur le site ;

- des protections destinées à assurer la sécurité des personnes et des biens (ex : barrières,balisage de la zone d’intervention par piquet et rubalise ou équivalent, protection des sols etmurs, etc.) ;

- des moyens individuels réglementaires destinés à assurer la sécurité des travailleurs ;

- de l'exécution de tous échantillons requis, que ceux-ci soient ou non explicitement définisdans les clauses techniques ;

- des frais découlant du contrôle éventuel de la qualité des matériaux mis en œuvre qui peutêtre requis par le maître d'ouvrage, lorsque celui-ci n'est pas prévu spécifiquement dans unarticle du bordereau des prix unitaires ;

- de tous échafaudages jusqu’à 4 mètres de hauteur, baraquements, protections, clôtures,engins de levage, étaiements, etc. (lorsque ceux-ci ne sont pas prévus dans un articlespécifique du BPU) ;

- des frais occasionnés par toutes prestations à mettre en œuvre pour se conformer à laréglementation en vigueur en matière de sécurité et santé du travail ;

- de l'obligation de procéder à l'ouverture et à la fermeture journalières du chantier ou deszones de travail, conformément aux dispositions du présent contrat et aux normes desécurité pour le public ;

- des frais d'étude de dossier, de réalisation, de constats et d'analyse, de visite sur placeainsi que les frais de coordination technique avec les autres corps d'état ;

- des frais d’installation du chantier pour l’exécution des travaux ;

- des frais de dégagement des accès :. dégagement du lieu de travail avec stockage et remise en place. dégagement du lieu de travail et enlèvement aux décharges publiques des déblais

générés

- du chargement des matériaux sur leur lieu de stockage (négociant, dépôt du titulaire oufabricant), du transport par tous les moyens (y compris la location d’un véhicule équipé« vitrerie-miroiterie » pour le transport et le déplacement compris du chauffeur dans tout ledomaine), du déchargement, et du rangement à l’intérieur de l’installation de chantier enattente de leur utilisation ;

- des manœuvres et manutentions nécessaires pour le montage à toutes hauteurs.

Ils sont également établis :

- en tenant compte des sujétions qu'est susceptible d'entraîner l'exécution simultanée desouvrages des autres corps d'état et des frais spéciaux cités dans le présent document ;

- en tenant compte des frais de coordination et de contrôle par le titulaire de ses divers sous-traitants éventuels ainsi que les conséquences de leurs défaillances éventuelles ;AT/ Peinture-Vitrerie/ Janvier 2015 14/51

- et en tenant compte des sujétions suivantes qui ne seront ni payées ni remboursées par lemaître d'ouvrage :

- respect des instructions du maître d’ouvrage sur les heures d'entrées et de sorties desouvriers, l'emplacement et le stockage des matériaux et du matériel, les aménagementsprovisoires de chantier ;

- interruptions de travail nécessitées par les besoins du fonctionnement ou d'exploitation del’établissement avec prise en charge de toutes les mesures qui lui seront indiquées pour nepas gêner les services.

6.2 Mois d’établissement des prix

Les prix du présent contrat sont réputés établis sur la base des conditions économiques dumois de mars 2015 appelé mois zéro (« Mo »).

6.3 Variation des prix

Les prix sont révisables au 1er janvier de chaque année de reconduction, à compter du 1er

janvier 2016, pour les prestations commandées au-delà de cette date.

La révision s’effectue par application aux prix du marché, d’un coefficient de révision donnépar la formule :

BT-2010/ BT 46 BT-2010/ BT 45C = 0,15 + 0,80 ----------------------- + 0.05 ------------------ dans laquelle :

BT-2010/ BT 46o BT-2010/ BT 45o

C = Coefficient,

BT-2010/BT 46 = Dernière valeur de l’Indice «Peinture, tenture, revêtements muraux»connue à la date effective de reconduction,BT-2010/BT 46o = Valeur de l’Indice «Peinture, tenture, revêtements muraux» du moisd’établissement des prix Mo,

BT-2010/BT 45 = Dernière valeur de l’Indice «Vitrerie-Miroiterie» connue à la date effectivede reconduction,BT-2010/BT 45o = Valeur de l’Indice «Vitrerie-Miroiterie» du mois d’établissement des prixMo,

Le coefficient final de révision est arrondi au millième supérieur.

Ces indices sont publiés notamment au Moniteur des Travaux Publics et au bulletin mensueldes statistiques.

6.4 Taux de TVA

Les prix toutes taxes comprises sont calculés en appliquant le taux de TVA en vigueur selonla réglementation.


ARTICLE 7- REGLEMENT DES COMPTES

Pour toute question relative à la facturation, s'adresser à Mme Cécile Beaudequin, 03 44 3847 28, [email protected]

7.1 - Règlement des sommes dues

La personne publique se libérera des sommes dues au titre du marché selon les règles de lacomptabilité publique.

7.2- Remise des factures

La facture (une facture par bon de commande) est transmise dans un délai de quinze (15)jours suivant la fin de la prestation par courrier postal ou déposée à l’adresse suivante :

Direction régionale des finances publiquesService facturier du bloc 3 Picardie

16, rue du Grand Vidame80 010 Amiens cedex 1

La facture (conforme au devis) comporte les indications suivantes :

- le numéro d’identification professionnelle du titulaire (Siret)- le numéro de TVA intracommunautaire- la référence du présent marché- le numéro d'engagement juridique (EJ) figurant sur la page de garde du présentcontrat - le numéro du bon de commande (à 10 caractères) figurant en haut à droite sur lebon de commande- le lieu d’intervention- les prestations réalisées- le montant € HT- la TVA- le montant € TTC

- le coefficient de révision des prix (dès la deuxième année)

Les factures partielles ne sont pas recevables.

7.3 - Paiement

Le règlement est effectué par virement au compte bancaire ou postal indiqué par le titulaireà l’article 7.4.

Le paiement intervient dans un délai global de trente (30) jours à compter de la date deréception de la facture ou de l'effectivité du service fait.

Le défaut de paiement dans le délai prévu ci-dessus fait courir de plein droit et sans autreformalité, au bénéfice du titulaire, des intérêts moratoires en application de l’article 98 duCode des marchés publics ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 40 euros. Le taux desintérêts moratoires est égal au taux d’intérêt de la principale facilité de refinancementappliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal laplus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l’année civile aucours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points.


mailto:[email protected]

La société d’affacturage à laquelle le titulaire déciderait de recourir dans le cadre du présentmarché doit obligatoirement respecter les dispositions contractuelles de ce marchénotamment celles relatives aux conditions de paiement.Il appartient au titulaire de veiller à la stricte application des clauses contractuelles.

7.4 – Cession ou nantissement de créance

Conformément à la loi 81.1 du 2 janvier 1981 modifiée, la cession ou le nantissement decréance consenti sur la base du présent contrat par un établissement de crédit doit êtrenotifié au comptable assignataire des paiements :

Direction régionale des finances publiquesMonsieur le Directeur régional des finances publiques

22, rue de l'Amiral CourbetBP 2613

80 026 Amiens cedex 01

Les sommes dues au prestataire sont versées au compte bancaire suivant :

Titulaire : ..........................................................................Domiciliation : ..........................................................................Code banque : ..........................................................................Code guichet : ..........................................................................N° de compte : ..........................................................................Clé : ..........................................................................(Joindre un R.I.B./R.I.P.)

En cas de groupement d’entreprises, indiquer page 4 du présent contrat si le paiement estréparti ou non entre les membres du groupement. Dans l’affirmative, indiquer la répartitionentre les membres du groupement, renseigner les références bancaires ci-dessous etjoindre les RIB/RIP de chacun des membres :

Titulaire : ..........................................................................Domiciliation : ..........................................................................Code banque : ..........................................................................Code guichet : ..........................................................................N° de compte : ..........................................................................Clé : ..........................................................................(Joindre un R.I.B./R.I.P.)

NB : si le groupement comprend plus de deux membres, reproduire cette page en autantd’exemplaires que nécessaire.

ARTICLE 8 - PÉNALITÉS

Le titulaire est tenu à une obligation de résultat et de strict respect des délais d'interventionpour l'exécution des prestations,. En cas de retard, y compris dans le cadre de prestationsurgentes, il sera fait application des pénalités prévues à l’article 14 du CCAG-FCS.

ARTICLE 9 - REFACTION

Dans le cas où les prestations exécutées ne correspondraient pas aux résultats attendus, letitulaire se verra appliquer sur les prix correspondants une réfaction de prix calculée enpourcentage. Celui-ci sera déterminé par le pouvoir adjudicateur qui aura convoqué aupréalable le titulaire concerné pour être entendu.


ARTICLE 10 – CONDITIONS D’EXÉCUTION DES PRESTATIONS

10.1 - Conditions d’exécution

Dans le cadre de sa mission, le titulaire s’engage à exécuter les prestations conformémentaux règles de l'art, et dans les meilleures conditions de sécurité et de conservation desbiens.

Avant tout début d’exécution des prestations, le titulaire sera réputé avoir pris connaissancedes manipulations et de l’installation des matériels concernés, des lieux de départ etd’arrivée, et de tous les éléments en relation avec l’exécution des prestations et d’avoirapprécié exactement toutes les conditions d’exécution et sujétions prévues au présentcontrat. En conséquence, il devra solliciter toute information complémentaire dont ilressentirait le besoin avant d’engager les prestations.

Le titulaire doit se conformer aux prescriptions légales concernant la réglementation dutravail et assurer seul la charge d’exécution des obligations imposées par les lois sociales etfiscales en vigueur ou du fait de son personnel.

Le titulaire est réputé connaître et maîtriser les techniques nécessaires à l’exécution desprestations, objet du présent marché.

Le titulaire est réputé, pour l’exécution des prestations, et préalablement à sa remise de prix,s’être rendu sur les lieux et avoir apprécié exactement :

• l’importance et la particularité des prestations,• toutes les conditions d’exécution,• toutes les sujétions relatives aux lieux des prestations, aux accès ainsi qu’à

l’organisation des prestations.

Le titulaire déclare avoir contrôlé toutes les indications du contrat et recueilli lesrenseignements complémentaires éventuels auprès du SCN.

Le titulaire doit assurer la remise en état des voiries du domaine utilisées pour l’accès au lieudes interventions. Il doit par ailleurs, assurer la propreté et l’isolement des lieuxd’intervention par rapport aux locaux contigus en prévoyant toutes les fermetures par bâchesen polyane ou similaire, toutes les protections des cheminements utilisés, le nettoyagejournalier et la remise en état de propreté finale.

Le titulaire s’engage à prendre les moyens nécessaires pour assurer la sécurité despersonnes et des biens.

Le titulaire s'engage à employer des produits de choix.

10.2 Réunions préparatoires

Sur l’initiative du SCN, une réunion préparatoire pourra être organisée avant le débutd’exécution des prestations objet de chaque bon de commande.

Ces réunions auront pour but de mettre au point les plannings d’exécution des prestations,la désignation des intervenants affectés à l’exécution des prestations objet du bon decommande concerné, les horaires d’intervention, le règlement intérieur applicable à tous lesintervenants, les précautions particulières à prendre en compte dans la manipulation desdifférents types de matériels ainsi que les moyens nécessaires pour mener à bienl’ensemble des prestations dans les délais impartis.


Ces réunions comprendront des représentants du SCN ainsi que les intervenants du titulaireaffectés à l’exécution des prestations.

10.3 - Représentant du titulaire

Le titulaire est représenté, pour toute la durée du marché et pour les seules prestations dumarché, par un responsable de l’encadrement désigné dès la notification du marché et seulinterlocuteur du SCN.À partir des directives données, il assure la gestion et la bonne exécution des prestationsdécrites au présent marché, dans le respect des clauses techniques.Il est responsable de l’encadrement, de la coordination et de la discipline du personnel. Il faitappliquer les règles d’organisation du SCN ainsi que les consignes de sécurité.Il doit posséder les compétences techniques et d’encadrement lui permettant de prendreimmédiatement les décisions inhérentes à sa fonction.

Le représentant du titulaire prend contact avec le correspondant de l’administration, qui luifait part de ses observations et de ses instructions, sans que, pour autant, il puisse s’enprévaloir afin de s’exonérer de tout ou partie de ses responsabilités.De plus, il rend compte immédiatement de tout incident d’exploitation oralement puis leconfirme par la transmission d’un rapport d’incident.Le responsable d’encadrement doit se rendre aux convocations de la personne publique encas d’insuffisance d’encadrement ou de consignes particulières au personnel en place.

Le remplacement, en cours de marché, du responsable d’encadrement est formellementproscrit sans accord de l’établissement sauf dans le cas où la personne n’est plus enmesure de remplir sa tâche.

Toute absence définitive ou temporaire du responsable d’encadrement doit êtreimpérativement signalée au SCN au moins un (1) mois à l’avance par lettre recommandéeavec accusé de réception.Le titulaire doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la bonne exécution desprestations ne soit pas compromise.Le remplacement s’effectue après accord écrit de l’établissement et par une personne dequalification au moins égale.En tout état de cause, le remplacement doit s’effectuer dès le 1er jour d’absence duresponsable d’encadrement.Il est remplacé pendant ses congés ou en cas de maladie.Le titulaire communique les nom, prénom et curriculum vitæ du nouveau responsabled’encadrement proposé. Le remplacement est considéré comme définitivement accepté sil’établissement ne le récuse pas dans un délai d’un (1) mois à compter de la réception del’avis.

S’il est récusé, le titulaire dispose de quinze (15) jours calendaires pour désigner un autreresponsable d’encadrement et en informer le pouvoir adjudicateur.

10.4 - Personnel

10.4.1 - Liste nominative

Le titulaire doit fournir au SCN, dans les quinze (15) jours calendaires à compter de lanotification du marché et à chaque modification, la liste nominative des personnels employéspour l’exécution des prestations, objet du marché.

Il est demandé au titulaire d’organiser son travail en mettant en place une seuleéquipe par prestation. Cette équipe devra être la plus constante dans sa compositionet dans ses compétences tout au long du marché.AT/ Peinture-Vitrerie/ Janvier 2015 19/51

À partir de cette liste, des badges d’identification sont délivrés aux employés lors de chaquevenue sur le site contre la remise d’une pièce d’identité. Ils sont rendus à chaque départ dusite.

Aucun employé n’est admis s’il est démuni de son badge.

10.4.2 - Qualifications

Le titulaire s’engage à employer un personnel qualifié parfaitement adapté à la nature desprestations à réaliser.

Le SCN se réserve le droit de vérifier la compétence et la qualification du personnel mis enplace par le titulaire ainsi que de demander le remplacement immédiat des employés nedonnant pas satisfaction ou jugés par lui indésirables.

Le titulaire doit, dans les plus brefs délais, proposer des remplaçants de qualification aumoins égale.

10.4.3 - Comportement du personnel

Le titulaire est responsable de ses employés en toutes circonstances et pour quelque causeque ce soit. Il est responsable des accidents survenus par le fait de son personnel, desdégâts produits à l’occasion de l’exécution des prestations, ainsi que des vols qui pourraientêtre commis par ses préposés.

Le titulaire reste responsable du choix de sa main d’œuvre. Celle-ci doit toutefois respecterles règles de fonctionnement interne de l’établissement.

Le personnel du titulaire doit être pourvu de vêtements de travail identifiés au nom del’entreprise.

Le personnel du titulaire doit faire preuve d’un comportement exempt de tout reproche vis-à-vis tant du personnel que des visiteurs du SCN et des autres entreprises.Le titulaire et son personnel sont tenus vis-à-vis de la procédure de contrôle des entrées, àune obligation de discrétion.Le titulaire qui reçoit, à l’occasion de l’exécution du marché, communication à titre secret ouconfidentiel de renseignements, documents ou objets quelconques, est tenu de maintenirsecrète ou confidentielle cette communication.Ces renseignements, documents ou objets ne peuvent, sans autorisation du pouvoiradjudicateur, être communiqués à d’autres personnes que celles qui ont qualité pour enconnaître.Il en est de même pour tout renseignement de même nature parvenu à la connaissance dutitulaire à l’occasion de l’exécution des prestations.

La perte ou le vol de tout laissez-passer, badge ou passe doit être signalé immédiatementau correspondant de l’administration et au poste de sécurité .

Le SCN peut exiger la remise immédiate des laissez-passer, badges ou passes confiés.

10.5 - Matériel mis à la disposition du titulaire

Aucun matériel du SCN n’est mis à la disposition du titulaire.


10.6 - Réglementation concernant l’accès et la circulation au sein du domaine

Le titulaire doit fournir au SCN, dans les quinze (15) jours calendaires à compter de lanotification du marché et à chaque modification, la liste des véhicules indiquant la marque, lemodèle et l’immatriculation. Elle doit être réactualisée autant que de besoin.

Seuls les véhicules de la société sont autorisés sur les parkings privatifs. Les véhiculespersonnels des salariés de l’entreprise n’y sont pas autorisés.

Le personnel doit utiliser les parcours et les accès désignés par le SCN, étant entendu qu’ilest formellement interdit de pénétrer ou circuler, sous quelque prétexte que ce soit, dans lesautres parties de l’établissement que celles où il doit précisément intervenir.Tout manquement à ces règles entraîne l’imputation des réparations nécessaires au titulaire.

Les prestations seront effectuées en jours ouvrables:

- 8h30 - 18h, avec pause méridienne de 12h à 13h30

et les dimanches et jours fériés :

- 9h30 - 18h, avec pause méridienne de 12h à 13h30

10.7 Branchements

Les fournitures d’énergie électrique et d’eau nécessaires à l’exécution proprement dite destravaux sont assurées gratuitement par le SCN. Le titulaire doit éviter tout éclairage superflu.En particulier, il veille à ce que l’éclairage d’un local soit strictement limité au tempsnécessaire à l’exécution des prestations dans ce local. Le titulaire doit également prendretoutes les dispositions pour ne pas laisser couler l’eau inutilement. Enfin, il lui appartientd’avertir son personnel que l’usage des matériels et équipements que renferment les locaux– notamment les appareils téléphoniques et les photocopieurs, télécopieurs, etc. – lui estinterdit.

10.8 Permis de feu

Il est fait obligation au titulaire de disposer sur le chantier de moyens de lutte de premièreintervention contre l’incendie. Les moyens sont en nombre suffisant et disposés en accordavec le service de la sécurité du SCN.

Avant d’entreprendre les travaux par points chauds (soudures, décapages, etc.), le titulairedoit obtenir « un permis de feu » auprès du service de la sécurité du SCN.

Le titulaire s’engage à se conformer en tous points aux obligations de protection contrel’incendie qui lui seront imposées :

-bac à sable,-seau d’eau,-extincteur,-bâche ignifuge, etc.

10.9 Délai de garantie

Le délai de garantie est fixé à deux ans à compter de la date de fin de la prestation.


ARTICLE 11 – AVANCE FORFAITAIRE

Sans objet.

ARTICLE 12– DELAIS DE REMISE DES DOCUMENTS PAR LE TITULAIRE

Le titulaire doit fournir, dans les délais indiqués ci-après, les documents visés dans lesarticles du présent contrat :

Désignation Délais Articles du contrat

Police d’assurance etattestations annuellescorrespondantes

Dès la demande par la lettre d'informationau candidat retenu exclusivement via laplateforme www.e-attestations.com

Article 15.1

Liste nominative dupersonnel

15 jours calendaires à compter de lanotification du marché Article 10.4.1

Liste des véhicules15 jours calendaires à compter de lanotification du marché

Article 10.6

Établissement du devis7 jours calendaires à compter de la datede réception de la description desprestations à réaliser.

Article 3.2

Facture Un mois à compter de la réception de laprestation. Article 7.2

Une mise en demeure pourra être émise pour rappeler au titulaire ses obligations.

ARTICLE 13 – RESILIATION

Le SCN peut résilier celui-ci aux torts du titulaire, sans que ce dernier puisse prétendre àindemnité, s’il n’a pas exécuté ses engagements, que ce soit partiellement ou en totalité.

Le titulaire est notamment considéré comme défaillant lorsque les pénalités appliquéesatteignent 20 % du montant forfaitaire des prestations,

La résiliation prend effet à la date fixée dans la décision prise par le SCN.Dans ce cas, le SCN se réserve le droit de la faire exécuter par un tiers aux frais et risquesdu titulaire.

En cas d’inexactitude des renseignements mentionnés en page 9 du présent contrat, desdocuments mentionnés aux articles 44 et 46 du Code des marchés publics le SCN peutrésilier le contrat aux torts du titulaire.

Enfin, après mise en demeure restée infructueuse, en application de l’article 15.2 du présentcontrat, le contrat peut être résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre àindemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations à ses frais et risques, lorsqu’il acontrevenu à l’article D8222-5 du code du travail. La mise en demeure est notifiée par écritet assortie d’un délai. À défaut d’indication du délai, le prestataire dispose d’un mois àcompter de la notification de la mise en demeure pour satisfaire aux obligations de celle-ciou pour présenter ses observations.


ARTICLE 14– SOUS-TRAITANCE

La sous-traitance totale est interdite. Les éventuelles sous-traitances partielles doivent fairel’objet d’une acceptation préalable du SCN.

14.1 - Déclaration de sous-traitance dès la remise de l’offre

Conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi n°75-1334 du 31 juillet 1975 relative àla sous-traitance modifié par la loi MURCEF du 11 décembre 2001, le candidat qui connaît àce stade de la procédure le nom du sous-traitant, la nature et le montant des prestationssous-traitées, doit, lors de sa soumission, indiquer au maître d’ouvrage la nature et le mon-tant des prestations qu’il envisage de faire exécuter par des sous-traitants, ainsi que lesnoms de ces sous-traitants.

Dans ces conditions, le candidat ne complétera les rubriques ci-après, en distinguant lessous-traitants ayant droit au paiement direct (prestations sous-traitées pour un montant égalou supérieur à 600 € TTC) de ceux n’y ayant pas droit (prestations sous-traitées pour unmontant inférieur à 600 € TTC), que si, et seulement si, il connaît, au moment de laremise de l'offre, l'ensemble des renseignements suivants : le nom du ou des sous-traitant(s), la nature et le montant des prestations que chacun d'eux exécutera à laplace du titulaire.

LE TITULAIRE : - Envisage de sous-traiter- N'envisage pas de sous-traiter (1)

(1) Rayer la mention inutileL’(les) annexe(s) au présent document indique(nt) :

- la nature et le montant des prestations que j'envisage de faire exécuter par unou des sous-traitant(s) ;

- le nom du ou des sous-traitant(s) et les conditions de paiement du sous-traité.

Le montant des prestations sous-traitées indiqué dans chaque annexe constitue le montantmaximum de la créance que le sous-traitant concerné pourra présenter en nantissement oucéder.

Chaque annexe constitue une demande d'acceptation du sous-traitant et d'agrément desconditions de paiement du sous-traité, demande qui est réputée prendre effet à la date denotification du marché. Cette notification est réputée emporter acceptation du sous-traitant etagrément des conditions de paiement du sous-traité.

Le montant total des prestations que j'envisage de sous-traiter, conformément à cette ou cesannexe(s) est de :


Sous-traitant Nature des Montant sous-traité€ H.T.Prestations

Total € H.T. des prestations sous-traitées

Ce montant est décomposé comme suit :

- montant total pour les sous-traitants payés directement (montant du contrat de sous-traitance égal ou supérieur à 600 € TTC par sous-traitant) : ………………………………………. € HT

- montant total pour les sous-traitants non payés directement (montant du contrat de sous-traitance inférieur à 600 € TTC par sous-traitant) : ……………………………………….. € HT

14.2 - Déclaration de sous-traitance en cours d’exécution du marché

Si le candidat n’est pas en mesure de fournir l’ensemble des renseignements ci-dessus dèsle stade de la remise de l’offre, il ne doit pas renseigner les rubriques ci-dessus ni l’actespécial de sous-traitance.

Cependant, il lui sera possible, en cours d’exécution du marché, de faire appel à des sous-traitants (ou à de nouveaux sous-traitants), à condition d’avoir satisfait au préalable lesobligations suivantes :

- Le titulaire doit déclarer son ou ses sous-traitants au maître d’ouvrage,conformément aux dispositions de l’article 114 du Code des marchés publics ;

- Le maître d’ouvrage doit avoir accepté et agréé leurs conditions de paiement.

ARTICLE 15 – DOCUMENTS A REMETTRE

15.1 - Attestations d’assurance

Le titulaire est responsable de l'ensemble des dommages qui peuvent être causés à toutespersonnes ou à tout bien, appartenant au SCN ou à des tiers, du fait de sa présence sur lesite.Le titulaire doit justifier qu’il est titulaire d’une assurance souscrite auprès d’une compagnied’assurances ayant le droit d’exercer en France et garantissant sa responsabilité civile àl’égard du SCN, de son personnel et des tiers en cas d’accident ou de dommage corporel,matériel et immatériel, consécutif ou non, causé durant l’exécution des prestations objet duprésent contrat ou du fait de sa présence sur le site.Une copie de la police d’assurance et des attestations annuelles correspondantes doit êtreremise par le titulaire au SCN dans un délai défini par le SCN dans la lettre d'information aucandidat retenu.

Chaque année, le prestataire doit justifier qu'il est à jour dans le versement de sescotisations et primes d'assurance.En cas de non-présentation, le contrat pourrait être résilié aux torts du titulaire.

15.2 - Attestations des articles D 8222-5 à 8 du code du travail

15.2.1 - Titulaire établi en France

En application de l’article D 8222-5 du code du travail, le titulaire doit communiquer au SCN,à la demande de ce dernier, tous les six (6) mois jusqu’à la fin de l’exécution du marché, lesattestations suivantes :

1° Dans tous les cas, les documents suivants :

a) Une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme de


protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions socialesincombant au cocontractant et datant de moins de six (6) mois ;

b) Une attestation sur l'honneur du cocontractant du dépôt auprès de l'administration fiscale,à la date de l'attestation, de l'ensemble des déclarations fiscales obligatoires et le récépissédu dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises lorsque lecocontractant n'est pas tenu de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés ouau répertoire des métiers et n'est pas en mesure de produire les documents mentionnés aua ou au b du 2° ;2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou aurépertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'undes documents suivants:

a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;

b) Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ;

c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à conditionqu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numérod'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou àune liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré parl'autorité compétente ;d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprisespour les personnes en cours d'inscription ;

3° Lorsque le cocontractant emploie des salariés, une attestation sur l'honneur établie par cecocontractant de la réalisation du travail par des salariés employés régulièrement au regarddes articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1.

La non remise de ces documents peut entraîner la résiliation du marché dans lesconditions prévues à l’article 13 du présent contrat.

15.2.2 - Titulaire établi à l'étranger

En application de l’article D 8222-7 du code du travail, le titulaire doit communiquer au SCN,à la demande de ce dernier, tous les six (6) mois jusqu’à la fin de l’exécution du marché, lesattestations suivantes :

1° Dans tous les cas, les documents suivants :

a) Un document mentionnant son numéro individuel d'identification attribué en application del'article 286 ter du code général des impôts. Si le cocontractant n'est pas tenu d'avoir un telnuméro, un document mentionnant son identité et son adresse ou, le cas échéant, lescoordonnées de son représentant fiscal ponctuel en France ;

b) Un document attestant la régularité de la situation sociale du cocontractant au regard durèglement (CEE) n° 1408 / 71 du 14 juin 1971 ou d'une convention internationale de sécuritésociale ou, à défaut, une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant del'organisme français de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations socialesincombant au cocontractant et datant de moins de six (6) mois ;

2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant à un registre professionnel est obligatoire dansle pays d'établissement ou de domiciliation, l'un des documents suivants :


http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006304435&dateTexte=&categorieLien=cid




a) Un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un documentéquivalent certifiant cette inscription ;

b) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à conditionqu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et la naturede l'inscription au registre professionnel ;c) Pour les entreprises en cours de création, un document datant de moins de six (6) moisémanant de l'autorité habilitée à recevoir l'inscription au registre professionnel et attestant dela demande d'immatriculation audit registre ;3° Lorsque le cocontractant emploie des salariés pour accomplir une prestation de servicesd'une durée supérieure à un (1) mois, une attestation sur l'honneur établie par cecocontractant, certifiant de la fourniture à ces salariés de bulletins de paie comportant lesmentions prévues à l'article R. 3243-1 ou de documents équivalents.

Les documents ou attestations énumérés ci-dessus doivent être rédigés en langue françaiseou être accompagnés d’une traduction en langue française, conformément à l’article D.8222-8 du Code du travail.

La non remise de ces documents peut entraîner la résiliation du marché dans lesconditions prévues à l’article 13 du présent contrat.

ARTICLE 16 - CHANGEMENT DANS LA STRUCTURE DE L’ENTREPRISE

Le prestataire doit obligatoirement notifier au SCN tout changement concernantl’identification du prestataire (ex : raison sociale ou dénomination sociale, siège social,...)ainsi que toute modification ayant pour effet de substituer à la personne morale signataire duprésent contrat une entité juridique différente ou d’entraîner un changement de contrôle dela société. Le SCN se réserve le droit de résilier, dans un délai de deux (2) mois après cettenotification, le présent contrat sans être tenu au paiement d’une indemnité. Il est de mêmede tout projet de fusion et d’absorption.Cette clause étant une condition expresse, toute inobservation peut entraîner la résiliationimmédiate du contrat sur simple notification par lettre recommandée sans autre formalité etindemnité.

ARTICLE 17 - REDRESSEMENT OU LIQUIDATION JUDICIAIRE

Le titulaire doit obligatoirement informer le SCN dès le prononcé du tribunal de touteprocédure de redressement ou de mise en liquidation judiciaire dont son entreprise faitl’objet. Le titulaire transmet par la suite au SCN la copie du ou des jugements prononcés àcet effet.

Cette clause étant une condition expresse, toute inobservation peut entraîner la résiliationimmédiate du contrat sur simple notification par lettre recommandée sans autre formalité etindemnité.

ARTICLE 18 - CONDITIONS DE MODIFICATIONS

Un avenant au marché peut être négocié si la nature (notamment pour les prix nouveaux) etla qualité des prestations à fournir se trouvent notablement modifiées (en plus ou en moins),ceci conformément aux règles relatives à la commande publique (code des marchés publicsnotamment).Les modifications des clauses du présent marché sont matérialisées par l’élaboration denouvelles pièces et d’un avenant signé par les deux parties contractantes.AT/ Peinture-Vitrerie/ Janvier 2015 26/51


ARTICLE 19 - LITIGES

Tout litige pouvant survenir à l’occasion du présent contrat est soumis au tribunaladministratif d’Amiens, seul compétent.

ARTICLE 20 - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Le contrat ne comporte aucune dérogation aux documents généraux.


TROISIEME PARTIE : CLAUSES TECHNIQUES

CHAPITRE 1 - CONDITIONS GENERALES D’INTERVENTION

ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHÉ ET LOCALISATION

Les travaux, objet du présent marché, correspondent à toutes interventions pour entretien,réparation, restructuration ou modification d’ouvrages en peinture, vitrerie et revêtements desols.

Compte tenu du nombre très important d’articles, les travaux prévus au titre du marché sontdécrits au bordereau des prix unitaires.

ARTICLE 2 - CONTRAINTES QUANT AUX JOURS ET HEURES D’INTERVENTION

Les travaux prévus au présent document doivent tenir compte des horaires d’ouverture duSCN.

A titre d’information, les horaires actuels d’ouverture au public sont les suivants :

Tous les jours, sauf le mardi, de 10h à 18h.

Dans l’emprise des locaux des musées, les travaux nécessitant des démontages, l’emploid’échafaudage roulant ou de nature à présenter une gêne ou un danger pour le public sontexclusivement effectués le mardi, jour de fermeture au public, ou selon un planning validéavec le SCN.

Dans les locaux techniques et galeries, dépendances non ouvertes au public… aucunecontrainte journalière d’intervention n’est prévue.

ARTICLE 3 - RAPPEL DES NORMES

Les matériaux employés et l’exécution des ouvrages doivent répondre à l’ensemble desnormes, règlements, décrets et arrêtés français et européens en vigueur. Toute modificationintervenant pendant l’exécution du marché sera prise en compte.

De même, tous les travaux sont exécutés conformément aux DTU et règles de l’art corres-pondant à chaque prestation, notamment en matière de monuments historiques.

ARTICLE 4 - TRAVAUX ANNEXES AUX INTERVENTIONS

Le titulaire a à sa charge tous les travaux annexes nécessaires aux interventions, tels que :- la dépose et la repose des faux-planchers ou des faux-plafonds, de cloisons, trappesd’accès...- la protection des matériels ou des installations des autres corps d’état- les manutentions- la mise en place d’écrans ou de barrières de protection, balisage de la zone d’interventionpar piquet et rubalise ou équivalent, protection des plantes dans les serres par tous moyenset enlèvement après coup- les protections complémentaires spécifiques nécessaires pour les interventions dans lesendroits sensiblesAT/ Peinture-Vitrerie/ Janvier 2015 28/51

- la remise en état des locaux après ses interventions pour les désordres de son fait- la sortie des gravois provenant des travaux et leur enlèvement en décharge

ARTICLE 5 - AUTRES OBLIGATIONS

De plus, il est fait obligation au titulaire :-pour des matériaux ou matériels, de faire usage de produits neufs, de premier choix etexempts de tous défauts de fabrication ou d’avaries lors de manipulations ou stockagesdans le cas d’emploi de produits étrangers, le titulaire peut être amené à produire lescertificats d’agrément et de conformité aux normes françaises. Les notices éventuellesde montage et d’entretien doivent être rédigées en langue française.-de procéder aux mises en œuvre selon les usages et règles de l’art propres à laprofession.-d’obtenir du service de l'accueil et de la surveillance du SCN un permis de feu pourtoute utilisation de chalumeau. Ce permis doit être systématiquement présenté avanttoute intervention. L’emploi de chalumeau nécessaire pour d'éventuels brûlage devieilles peintures est réservé à une main d'œuvre qualifiée compétente et consciente dudanger représenté.

CHAPITRE 2 - OUVRAGES COMMUNS

ARTICLE 1 - BALISAGE

Clôture délimitant l’aire de chantier et constituée par des rubans plastifiés, tendus et fixéssur des piquets métalliques ou autres fixés dans le sol.

L’écartement de ces piquets est d’environ 3 ml.

Selon le site et l’exposition, les rubans sont positionnés en une rangée en partie haute despiquets ou en deux rangées.

ARTICLE 2 - TRAVAUX PREPARATOIRES

Nettoyage avec soin :Le nettoyage est réalisé avec douceur et très grand soin compris raccords de peinture éven-tuels si nécessaire.Les produits employés ne doivent en aucun cas altérer les peintures existantes.

Arrachage de papier ou moquette sur mur :Toutes les précautions doivent être prises afin de ne pas détériorer le support existant sousle revêtement.Le titulaire doit prévoir une protection des ouvriers adaptée à l'emploi de produit dangereux.

Décapage de peinture, décapage de tommette, lessivage de peinture :Le titulaire doit prévoir une protection des ouvriers et des ouvrages attenants adaptée àl’emploi de produits dangereux.De plus, compte tenu de l'ancienneté des locaux et des revêtements, un grand nombre deceux-ci ont été réalisés avec des bases en plomb. Le titulaire devra en tenir compte pour laprotection des ouvriers et prévoir les équipements de protection individuels adaptés.


Dépose de verre :Les ouvriers doivent être équipés pour éviter les accidents, coupures...

Dans les zones muséographiques, il est impératif d'isoler le lieu du chantier avec grand soin,les pièces attenantes seront également protégées.

ARTICLE 3 - DOSSIER PHOTOS (section K du BPU)

Pour les ouvrages et les interventions modifiant l’état des lieux, un dossier photo peut êtredemandé au titulaire. Ce dossier est établi sur des formats A4 cartonnés, remis en un exem-plaire et sur support informatique (fichier envoyé par courriel ou clé USB) et comprend :- le dossier avant intervention ( par prise de cinq photos)- le dossier en cours de chantier (par prise de cinq photos)- le dossier après intervention (par prise de cinq photos)

ARTICLE 4 - COEFFICIENT DE VENTE POUR FOURNITURES HORS BORDEREAU(Section J du BPU)

Le coefficient de vente qui figure au bordereau des prix unitaires est applicable aux travauxtraités hors bordereau, et appliqué aux déboursés du fournisseur, justifié dans les conditionsfixées ci-après.

L’achat des pièces ou matériaux doit faire l’objet de la production d’une facture justificative .

Le coefficient de vente est en conséquence réputé calculé pour tenir compte de l’ensembledes frais suivants :- les frais généraux et bénéfice de l’entreprise- le temps passé lors des relations avec le SCN (réunion de chantiers, formalitésadministratives…) - le transport et amenés à pied d’œuvre des matériaux et matériels compris toutesmanutentions en toutes conditions par tous les moyens - toutes pertes, déchets, reliquats inemployables, casses, stockage - les protections, assurances, surveillances…- ainsi que la valeur résultant des sujétions sur le mode d’exécution des travaux- les frais de recherche, de réassortiment et d’approvisionnement des matériels choisis dansles gammes et standards compatibles avec ceux existants- l'exécution des relevés, plans de détail ou d’exécution - les piquetages ou traçages - les sujétions de coordination ou de co-exécution avec d’autres entreprises

ARTICLE 5- ESSAIS ET CONTROLES

En cours de chantier, le SCN peut demander au titulaire des essais, avant de prendre unedécision définitive.

En cours de chantier, le SCN peut réaliser ou faire réaliser par des laboratoires ou des spé-cialistes des contrôles sur les matériaux ; si l'un des résultats est inférieur aux valeurs pres-crites, le titulaire s'engage à son remplacement, même si cela entraîne une dépose et uneréfection avec les nouveaux matériaux.

Dans tous les cas, ces contrôles sont à la charge du titulaire.


CHAPITRE 3 - ETAT ET QUALITE DES SUBJECTILES

Le peinturage des matériaux constituant les supports ne peut être exécuté que s'ils satisfontaux prescriptions, définies ci-après, par nature de matériau.

ARTICLE 1 - SUBJECTILE PLATRE ET CHAUX

Les supports ne doivent pas présenter:- de taches d'humidité ni de moisissures, souillures biologiques...- de pulvérulence- d’efflorescences ou salpêtres- de taches de bistre- de taches d'huile ou de graisse- de taches diverses provenant de structures bois ou métalliques constitués ou sous-jacentes- d’inscriptions (trait de niveau, graffiti, etc.)

Au moment de la mise en peinture, les caractéristiques d'humidité de dureté et de PHdoivent être les suivantes :

Dureté SHORE C- moyenne : 45- tolérance locale : 40pH compris entre 6.5 et 9.5

ARTICLE 2 - SUBJECTILE BOIS

Les essences, choix d'aspect, qualités technologiques des bois ou des matériaux dérivés dubois, tels que contre-plaqué ou lattés, panneaux de fibres, panneaux de particules doiventêtre conformes aux spécifications des normes françaises correspondantes et à défaut denorme, selon les indications figurant dans les D.T.U. dont relève l'ouvrage.

L'humidité des bois massifs et des panneaux est définie au DTU.

ARTICLE 3 - SUBJECTILE METALLIQUE

Avant mise en peinture des parties métalliques, le titulaire doit vérifier sur le support, l'ab-sence de graisse, d'huile, d'humidité de ciment, de plâtre, de marquage à la craie...

Métaux ferrifères

Les tôles et profilés ne doivent pas présenter de défaut de planéité générale.

ARTICLE 4 - VITRAGE DES MENUISERIES

4.1- Vitrage

Les verres utilisés, hormis les verres anciens, doivent être conformes aux normes NF.

Les garnitures d'étanchéité doivent être conformes aux normes NF pour le mastic à l'huile delin.


4.2 - Stockage des produits d'étanchéité

Le stockage de ces produits doit se faire à l'abri de la pluie et du soleil.

En cas de bâchage, l'aération doit être assurée.

CHAPITRE 4 - MISE EN OEUVRE DES MATERIAUX

ARTICLE 1 - PEINTURE

1.1 - Peinture

Les ouvrages de peinture, vernis enduits et préparations assimilées ne sont exécutés quesur des subjectiles propres et dépoussiérés.

Ils ne sont jamais exécutés en atmosphère susceptible de donner lieu à des condensations,ni sur des subjectiles gelés ou surchauffés, ni non plus, de façon générale, dans des condi-tions activant le séchage (vent, soleil...).

En outre,- en travaux extérieurs, la température ambiante ne doit pas être inférieure à 5° C et l'hygrométrie ne doit pas être supérieure à 75 % d'humidité relative (HR)- et en travaux intérieurs et pour toute finition brillante ou satinée de peinture ou de vernis, les conditions requises sont :. température supérieure à 8° C. hygrométrie inférieure à 60 % d'humidité relative (HR)

Certains produits nécessitent des conditions particulières d'application, celles-ci font alorsl'objet d'une mention particulière dans la fiche technique du produit établie par le fabricant.

1.2 - Aspect des peintures

Le degré de brillant est fixé par le SCN en référence aux prescriptions de classement de lanorme NF X 08-002 article 3.11 - Tableau N° 1, qui donne les valeurs limites indicatives debrillant spéculaire (Bs).

Mat Bs compris entre 0 et 10

Satiné mat Bs compris entre 10 et 20

Satiné moyen Bs compris entre 20 et 45

Satiné brillant Bs compris entre 45 et 70

Brillant Bs supérieur à 70

La mesure du brillant spéculaire doit être faite au plus tard dans un délai de trois mois aprèsl'application de la peinture.


1.3 - Classement de finition sur subjectile enduit plâtre et chaux

Finitions:

A = Élémentaire (ou 1)Le film de peinture couvre le subjectile.Il lui apporte un coloris, mais l'état de finition reflète celui du subjectile.

B = Courante (ou 2)La planéité générale initiale n'est pas modifiée.Les altérations accidentelles sont corrigées.Il peut être procédé à un enduit pour obtenir une surface uniforme.En extérieur sur maçonneries, ces enduits ne sont pas du ressort du peintre.Quelques défauts d'épiderme et quelques traces d'outils éparses sont admises.La ligne de rechampissage peut présenter quelques irrégularités.

C = Soignée (ou 3)La planéité finale est satisfaisante. Le titulaire doit procéder aux travaux préparatoires jugésnécessaires. En extérieur sur maçonneries, les travaux d'enduisage éventuels ne sont pasdu ressort du peintre.De faibles défauts d'aspect sont à peine perceptibles.L'aspect d'ensemble est uniforme.La ligne de rechampissage ne présente pas d'irrégularité.

1.4 - Classement de finition sur subjectile bois

Les ouvrages extérieurs en bois nécessitent impérativement des systèmes de finition troiscouches.

La qualité élémentaire sans spécifications ne convient techniquement pas en extérieur.

Aucun travail de bouche-porage ou d'enduit ne pouvant être exécutés à l'extérieur, la sur-face finale reflétera presque toujours celle du subjectile.

Toutes les fois où il est prévu d'appliquer un mastic d'étanchéité à l'huile, il est impératif d'as-surer la protection de la feuillure et de la parclose contre la migration des huiles et les re-prises d'humidité.

Cette protection peut être assurée par l'application d'une couche de vernis coupé ou depeinture d'impression, mais pas par une lasure (cf. mémento DTU 39.1/39.4 £ 5.2).

Les chants des portes pré-peintes sont généralement bruts et doivent être traités comme tel.Par contre, les pênes des serrures ne doivent pas être peints.

Finitions:

A = Élémentaire (ou 1)Le film de peinture couvre le subjectile.Il lui apporte un coloris, mais l'état de finition reflète celui du subjectile.

B = Courante (ou 2)La planéité initiale n'est pas modifiée. Quelques défauts d'aspect et de traces d'outils d'appli-cation sont admis.L'aspect final peut être rugueux.


C = Soignée (ou 3)Légers défauts de planéité admis. Pores du bois peu apparents.De légères traces d'outils et très légers défauts d'aspect sont admis. Aspect final uniforme.

1.5 - Classement de finition sur subjectile métallique

Les défauts de planéité d'ensemble du subjectile métallique ne sont pas repris.

Finitions:

A = Élémentaire (ou 1)L'état de finition élémentaire n'est pas compatible avec la protection nécessaire des subjec-tiles ferrifères, ni avec les techniques d'application sur ces subjectiles.

B = Courante (ou 2)Sont admis quelques défauts d'aspect et des traces d'outils d'application.La ligne de rechampissage peut présenter quelques irrégularités.

C = Soignée (ou 3)Les altérations locales accidentelles sont corrigées.Légères traces d'outils admises.Très faibles défauts d'aspect admis.La ligne de rechampissage ne présente pas d'irrégularité.

1.6 - Echantillons de couleur

A l'origine des travaux, des éprouvettes échantillons de couleur sont exécutées par le titu-laire à la demande du SCN Ces éprouvettes sont exécutées sur des plaquettes constituéesde préférence du même matériau que le subjectile.

Elles sont établies en trois exemplaires.

Après acceptation, les éprouvettes retenues sont signées par le titulaire et le SCN.

Elles sont conservées sur le chantier dans un local normalement aéré et éclairé, mais à l'abridu soleil. Elles ne doivent jamais être maintenues en permanence dans l'obscurité.

La durée de validité de l'éprouvette échantillon de couleur n'excède pas six mois.

1.7 - Surfaces de références

A l'origine des travaux de peinture, il est procédé à l'exécution de surface de référence.

Ces surfaces sont choisies dans des emplacements correspondant à l'exposition moyennedu chantier considéré.

Leur exécution comporte par nature de travail toutes les opérations, travaux préparatoires etapplication des produits de peinture prévus au présent document.

Il est exécuté autant de surface de référence qu'il y a de type de subjectile et de système depeinture.

Une surface de référence de 10 m2 est exécutée pour toute surface d'application supérieureà 1000 m2.


Pour les travaux de vernis et de peinture laque, l'exécution des surfaces témoin fixes estcomplétée par la confection de surface témoin mobiles, exécutées sur des éprouvettes encontre-plaqué. Ces éprouvettes reçoivent une préparation et application de vernis ou pein-ture laque identique aux surfaces témoin fixes.

Elles sont conservées par le SCN jusqu'à la réception des travaux pour confronter leur quali-té de brillance avec celles des surfaces témoin fixes.

1.8 - Phases d’exécution

Couche intermédiaireElle s'applique après nettoyage éventuel sur couche primaire, couche d'impression partielleou totale, couche d'imprégnation, rebouchage, enduits de peinture, anciens fonds de pein-ture ou sur une ancienne couche intermédiaire.

La couche intermédiaire est compatible avec les préparations précédentes et les opérationsultérieures.

RévisionPour les travaux de finition soignée, il y a lieu de prévoir une vérification et éventuellementune retouche de l'état de surface obtenu après la couche intermédiaire.Cette opération, appelée révision, consiste en une application localisée d'enduit ou de mas-tic, suivie d'un ponçage et d'un époussetage.Elle nécessite ensuite l'application locale d'une couche intermédiaire.

Couche de finitionLa couche de finition donne l'aspect définitif prescrit (mat, satiné ou brillant, tendu ou poché)et la couleur désirée.Elle est compatible avec la couche précédente ou le subjectile.

Délai de recouvrementL'intervalle de temps à respecter entre deux couches successives est fonction de la naturedu liant du produit de peinture et des conditions thermo-hygrométriques.Il y a lieu de se référer à la notice technique du fabricant.

Application des produits de peintureL'application des produits de peinture s'effectue manuellement.Le choix de la méthode d'application est arrêté en fonction du subjectile, de l'aspect de fini-tion recherché et des spécifications de la fiche technique du fabricant du produit de peinture.

1.9 - Couches successives

La couche de finition doit être compatible avec la couche d'impression ou la couche intermé-diaire.

Les couches de finition doivent être compatibles entre elles.

Si plusieurs couches doivent être appliquées, le titulaire doit procéder à un ponçage, bros-sage, époussetage dans l'intervalle de l'application des couches successives.L'uniformité d'épaisseur d'application est impérative.

Chaque couche successive est d'une teinte légèrement différente permettant ainsi le bonsuivi de l'exécution.


1.10 - Travaux après peinture

Les travaux de peinture étant terminés, le titulaire exécute le nettoyage des salissures occa-sionnées par son intervention.

Les corps d'état concernés procèdent ensuite à la pose des appareillages et accessoiressuivants ou à la réalisation des prestations suivantes :- les poignées de porte (de croisées, de placards...)- les joints et les butoirs (plastiques, caoutchouc, métallique...) sur toutes les menuiseries- les plaques de propreté- les interrupteurs- les prises de courant - les tringles à rideaux- les glaces argentées- les miroirs- les mobiliers de cuisine ou de sanitaires- la robinetterie- le chauffe-eau- tout équipement en général- tous revêtements souples de sols et moquettes non prévus au présent marché- les raccords de finition sur les plinthes peuvent être exécutés par le peintre après la pose des revêtements de sol (moquettes, plastiques, etc.) et replanissage des parquets (DTU 51.1 et 51.2), cette prescription n'exclut pas que toutes précautions doivent être prises par letitulaire pour respecter les ouvrages déjà exécutés- le replanissage, le ponçage et le vernissage des parquets- le ponçage et le lustrage des revêtements, marbre, pierre...- le remontage des radiateurs déposés- le nettoyage de mise en service doit être effectué en prenant toutes les précautions afin de respecter les ouvrages déjà réalisés

ARTICLE 2 – TRAVAUX PRÉPARATOIRES (Sections A à C du BPU)

2.1 - Lessivage en conservation

Le lessivage de la vieille peinture comprend :- la fourniture et le transport à pied d'œuvre des produits nécessaires- l'opération préliminaire de lessivage par elle-même- l'application de la solution détergente ou décapante suivant le cas- le rinçage à l'eau claire- le calfeutrement au droit des menuiseries afin d'éviter les pénétrations d'eau à l'intérieur du bâtiment- la protection des abords et parties attenantes et le nettoyage après coup

2.2 - Nettoyage avec soin

Le nettoyage avec soin concerne les menuiseries aux portes salies par les poussières ou lestraces de mains et comprend:- la fourniture du matériel et produits nécessaires au nettoyage- le nettoyage proprement dit- le rinçage à l'eau claire après coup- les protections des parties attenantes et le nettoyage après coup

Ces produits doivent être soumis à l'approbation du SCN avant toute intervention.


2.3 - Arrachage de papier ou moquette sur mur

L'arrachage de revêtement mural comprend:l'enlèvement proprement dit du revêtement par tous les moyensle matériel nécessaire, manuel, mécanique ou thermiquel'enlèvement de l'ancienne colle ou trace de collele lavage à l'éponge ou à la brossel'enlèvement au grattoir des petits éléments adhérentsle rinçage à l'eau claire le ragréage et ponçage du support si nécessaire

ARTICLE 3 – TRAVAUX DE PEINTURE (Sections D et E du BPU)

3.1 - Peinture sur support maçonnerie

Dispositions Générales

La peinture sur support maçonnerie doit contenir un film imperméable aux eaux de ruisselle-ment, micro-poreux et comprendre:

- Travaux préparatoires. brossage et dépoussiérage préalable. mesure du degré d’humidité du support

- Travaux d'apprêt. ponçage. enduit garnissant. impression microporeuse. ponçage éventuel

- Travaux de finition. couche intermédiaire. révision compris ponçage et époussetage. couche de finition

- type de peinture : acrylique pour ravalement, microporeuse- qualité de finition : soignée- teinte : à définir avec le SCN

Dispositions Particulières

Le titulaire doit s'assurer de la compatibilité de la nouvelle peinture avec celle existante.

3.2 - Peinture sur menuiserie


La peinture sur menuiserie peut être une lasure, un vernis ou une peinture microporeusepour bois, à la brosse pour une finition soignée ou très soignée, et comprend :

- Travaux préparatoires. époussetage. rebouchageAT/ Peinture-Vitrerie/ Janvier 2015 37/51

- Travaux d'apprêts. brossage. ponçage. essuyage soigné. impression microporeuse. masticage éventuel. enduit éventuel. ponçage éventuel

- Travaux de finition. couche intermédiaire. révision compris ponçage et époussetage. couche de finition

3.3 - Toile à peindre

L'entoilage de parement ou plafond par toile à peindre comprend:- la fourniture de la toile à peindre- la préparation du support avec correction des altérations accidentelles- le préencollage éventuel, si nécessaire- la pose de la toile selon la technique "colle au mur" avec, selon le type de toile, la pose à joints vifs ou la pose en coupe double- l'encollage du dos de la toile au droit de la pliure pour les angles saillants- le nettoyage des débordements de colle à l'éponge humide- e marouflage soigné à l'aide de spatules en plastique- la protection des locaux et parties attenantes et le nettoyage

3.4 - Peinture sur métal

La peinture sur métaux ferreux est une peinture anti-rouille à 3 couches, à la brosse pourune finition soignée, et comprend:

- Travaux préparatoires- enlèvement de la rouille éventuelle par brossage à la brosse métallique- dégraissage sur ferrures neuves

- Travaux d'apprêts- couche primaire réactive- ponçage

- Travaux de finition- couche intermédiaire- révision compris ponçage et époussetage- couche de finition

3.5 - Peinture de sol


La peinture de sol anti-poussières comprend :- la fourniture et le transport à pied d'œuvre des matériaux et matériel- le dépoussiérage soigné- le nettoyage et décapage soigné du support par lessivage et avec éventuellement emploi de produit chimique


- la mesure du degré d’humidité du support- le ponçage-ragréage éventuel- l’aspiration complète des poussières- l’impression adaptée à la nature du support- la peinture aux résines époxydiques à deux composants à deux couches

Dispositions particulières

- Nature du subjectile : chape en béton de ciment- Particularité liée au subjectile : couche primaire pour isolation et neutralisation de l'aciditédu ciment

3.6 - Décapage de peinture

Le décapage a pour but de mettre à nu le subjectile et comprend:- la fourniture et le transport à pied d'œuvre du produit et matériel nécessaire- le décapage par grattage, lavage et ponçage- le brûlage éventuel de l'ancienne peinture- le rinçage abondant après coup- le sablage éventuel sous réserve de l'accord du SCN- la sortie des gravois provenant des travaux

CHAPITRE 5 - VITRERIE (Section F du BPU)

ARTICLE 1 – DEPOSE DE VERRE

La dépose de verre existant peut être de deux sortes, en démolition ou en conservation etcomprend:-l'enlèvement du mastic- la dépose des parcloses compris arrachage des pointes- la dépose proprement dite du verre- le rangement et stockage en cas de conservation- l'enlèvement de toutes parties cassées subsistantes- le nettoyage et grattage des feuillures- l’enlèvement des gravois

ARTICLE 2 - FOURNITURE DE VITRAGES

La fourniture de vitrages est fonction de la nature, du type, de l'épaisseur et des dimensionset comprend:- la fourniture proprement dite- la taille des verres à dimensionner- le transport au chantier- toutes les coupes nécessaires, droites, biaises, ou circulaires- toutes sujétions pour risque de casse- les protections des ouvriers pendant les manutentions


ARTICLE 3 – POSE, REPOSE ET FAÇONNAGE

3.1 - Pose de vitrage à bain de mastic

La pose et calage des vitrages en feuillure dépend du type de calage, de la dimension du vi-trage, et doit être conforme aux prescriptions des DTU.

La pose comprend:- le nettoyage de la feuillure suivant la nature du support- le passage à l'antirouille sur les menuiseries métalliques- le masticage en fond et jouée de feuillure, et aux deux faces des verres- la pose des verres par écrasement du mastic- le masticage de finition en solin sur le verre- le nettoyage de la vitre

L'étanchéité à l'eau et à l'air doit être assurée par le vitrage et le masticage.

Le titulaire doit tenir compte de ces impératifs d'étanchéité, face aux vents violents, auxpluies fouettantes, et à la neige pulvérulente.

3.2 - Pose de vitrage sous parclose

La mise en place de vitrage sous parclose n’est envisagée que si les feuillures destinées àla recevoir répondent aux prescriptions ci-après :- la possibilité de pose correcte des cales périphériques, et par leur intermédiaire obtenir uneassise stable du vitrage- les faces verticales des feuillures en vis à vis du vitrage doivent être parallèles aux facesdu vitrage sur la hauteur de la garniture de l'étanchéité- les parcloses ne doivent pas avoir une saillie supérieure à 1 mm côté garniture del'étanchéité- les parcloses doivent être posées avec précaution afin de ne pas détériorer ou casser lesverres- la pose par double masticage- le nettoyage de la vitre

3.3 - Pose de vitrage sur verrière ou serres

Les dispositions décrites ci-avant sont applicables aux vitrages en toiture avec cependantles contraintes suivantes en complément :Les vitrages de toiture dont l'angle avec l'horizontal est inférieur à 60° sont calculés pourrésister à la charge la plus défavorable, à savoir :

• soit la charge du vent• soit la charge constituée par la charge de la neige, augmentée par le

poids propre du vitrage, l'ensemble avec application d'un coefficient de1,50

3.4 – Ouvrages divers

3.4.1 - Réfection de solin en mastic

La réfection des mastics consiste au remplacement de l'ensemble des mastics des vitrageset comprend:- l'enlèvement du mastic existant extérieur avec soin afin de ne pas détériorer les verres- le nettoyage et le grattage des feuillures- l'impression de la menuiserie et un anti-rouille sur le métal


- le masticage au couteau sur le périmètre des verres-le nettoyage des vitres

- type de mastic : - mastic traditionnel des vitres à base d'huile de lin et de carbonate de calcium

- ou mastic polyuréthane, ou mastic oléoplastique, selon la demande du SCN

3.4.2 - Panneau rigide (Article 53 du BPU)

Dispositions générales

Les panneaux rigides concernent l'obturation provisoire de verrière ou de baies et com-prennent:- la fourniture et la pose des matériaux retenus- la découpe aux dimensions et formes des vides- la fixation ou le calage en feuillure ou support- le calfeutrement provisoire au mortier maigre éventuel- la dépose au moment de la mise en place des vitrages- la descente de toute hauteur- l'enlèvement des gravois


Dans le cas d'obturation de verrière, les panneaux rigides et leur ossature doivent être assezrésistants pour éviter les chutes.

3.4.3 - Découpe circulaire des verres

Les coupes circulaires sont établies selon le type de vitrage, de son épaisseur, du rayon decourbure et comprennent:- le matériel nécessaire pour les découpes- les traçages sur les vitrages - les découpes et positionnement des gabarits- les risques de casse du vitrage

CHAPITRE 6 - REVETEMENTS DE SOLS (Section G du BPU)

ARTICLE 1– TRAVAUX PREPARATOIRES

1.1 - Protection soignée des sols


La protection des sols comprend:- la fourniture des matériaux et leur transport sur place- la mise en place compris adaptation aux formes des pièces à protéger- le nettoyage des parties tachées en cas de défaillance de la protection



- nature de la protection :polyane, bâche, panneau rigide adapté aux lieux et à la sensibilitédes parties à protéger

1.2 - Décapage de tomette

Le décapage a pour but de mettre à nu le subjectile et comprend:- la fourniture et transport à pied d'œuvre du produit et matériel nécessaire-le décapage par grattage, lavage et ponçage- le rinçage abondant - le sablage éventuel sous réserve de l'accord du SCN- la sortie des gravois

1.3 - Lessivage de peinture

Le lessivage a pour but de mettre à nu le subjectile et comprend :- la fourniture et transport à pied d'œuvre du produit et matériel nécessaire- le décapage par grattage, lavage et ponçage- le brûlage éventuel d'ancienne peinture- le rinçage abondant - le sablage éventuel sous réserve de l'accord du SCN- la sortie des gravois

1.4 - Dépose de dalle plastiques ou moquettes collées


La dépose des revêtements comprend:- la dépose proprement dite des dalles ou moquettes et barres de seuil- l'arrachage et décapage de la colle dans le cas de revêtement collé- l'aspiration des poussières générées et subsistantes- le nettoyage du support


Dans le cas de revêtement ou colle contenant de l'amiante, toutes les précautions néces-saires sont prises en conformité avec les textes pour les déposes, la protection des ouvrierset l'enlèvement des déchets.

1.5 - Ragréage de sol


Avant tout commencement de travaux de revêtement de sol, le ragréage est indispensableet comprend:- la réception du support destiné à recevoir les revêtements de sol en présence del'entreprise ayant réalisé ce support, le SCN et le titulaire- la vérification de la tolérance de planéité du sol- le nettoyage parfait du support- la préparation du support par un enduit de lissage, réalisé conforment au DTU



Le choix du type de produit à employer pour le ragréage et l'enduit de lissage est du ressortdu titulaire, mais doit être soumis à l'acceptation du SCN avant toute exécution.

Ce choix est fonction de la nature et de l'état du support, de la nature du revêtement de solprévu, et du classement UPEC du local considéré.

Le titulaire doit mettre en œuvre la quantité d'enduit de lissage suffisante pour satisfaire auxtolérances de planéité exigée, en partant du support qu'il aura accepté.

ARTICLE 2 - REVETEMENT DE SOL

2.1 - Fourniture et pose de moquette et tapis

Le prix unitaire est fonction de la nature de la pose et comprend:- la fourniture du revêtement- le transport et la livraison sur le chantier- toutes les manutentions, montage ou descente à toute hauteur- les coupes à dimension- les pertes et chutes dues aux découpes- la pose du revêtement collé compris fourniture de la colle et de la thibaude adaptée- la pose de moquette tendue, coupée aux dimensions de la pièce et fortement tirée dans lesdeux sens, et posée sur une sous-couche en thibaude- les soudures à froid ou à chaud selon les prescriptions du fabricant- le calfatage en rives- le surjet des bords du tapis- le tri sélectif et l'enlèvement des gravois


Les adhésifs et colles sont du ressort du choix du titulaire et doivent être compatibles avecl'enduit de lissage, et en conformité avec la norme NF.Les thibaudes sont soit en textile, mousse de latex ou mousse PVC, en fonction du confortdemandé, de l'isolation phonique à obtenir, et du trafic existant.

Les réactions au feu des produits et matériaux doivent répondre aux exigences de la régle-mentation de sécurité contre l'incendie, selon le type de locaux concernés.

La preuve du classement au feu demandé incombe à l'entrepreneur et à son fournisseur.Avant toute commande, le titulaire doit fournir et soumettre à l'approbation du SCN, deséchantillons de toutes les fournitures qu'il envisage de mettre en œuvre.

Les types de revêtement mentionnés dans le cadre de bordereau sont donnés à titre pure-ment indicatif pour définir le niveau de qualité souhaitée.

2.2 - Revêtement de sol plastique ou caoutchouc


Les revêtements de sol plastique comprennent:- la fourniture du revêtement- le transport et la livraison sur le chantier- toutes les manutentions, montage ou descente à toute hauteur- les coupes à dimensionAT/ Peinture-Vitrerie/ Janvier 2015 43/51

- les pertes et chutes dues aux découpes- le collage en plein sur le support à simple ou double encollage selon le type de revêtement


La quantité d'adhésif employé doit permettre une adhérence parfaite du revêtement sanstoutefois que celui-ci ne reflue par les joints.Dans certains cas, en fonction de la nature du support, il peut être appliqué un primaireavant collage du revêtement.

Les adhésifs et colles sont du ressort du choix du titulaire et doivent être compatibles avecl'enduit de lissage, et en conformité avec la norme NF.

Les réactions au feu des produits et matériaux devront répondre aux exigences de la régle-mentation de sécurité contre l'incendie selon le type de locaux concernés

La preuve du classement au feu demandé incombe au titulaire et à son fournisseur.Avant toute commande, le titulaire doit fournir et soumettre à l'approbation du SCN deséchantillons e toutes les fournitures qu’il envisage de mettre en œuvre.

2.3 - Barre de seuil

Barre de seuil


Les barres de seuil comprennent:- la fourniture et transport à pied d'œuvre- les coupements et l'ajustement à la longueur voulue dans la feuillure de la porte- la disposition dans l'axe de la porte- les percements de trous et les chevilles adaptées recevant les vis- la fixation par vis à tête fraisée dans l'axe de la barre


Nature des barres de seuil :laiton inox

Nature des vis :De même nature que la barre pour le laiton et l'inox

IVEME PARTIE : BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

Voir document joint en annexe.


Fait en un seul originalA, le

L’entreprise(nom prénom et qualité du signataire)

Cachet de l’entreprise

Visa du contrôleur financier(Obligatoire lorsque le montant de

l'engagement juridique est supérieur à 150 000 € HT)

A Compiègne, le

Le directeur du service à compétence nationale,

NOTIFICATION DU CONTRAT AU TITULAIRE

La notification transforme le projet de contrat en marché et le candidat en titulaire. Elleconsiste en la remise d’une photocopie du marché au titulaire. Cette remise peut être opéréepar lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, coller dans la partieinférieure l’avis de réception postal, daté et signé par le titulaire. En cas de remise contrerécépissé, le titulaire signera la formule ci-dessous.

Reçu à titre de notification, une copie du présent contrat, A , leL’entreprise (nom, prénom et qualité du signataire)

Cachet de l’entreprise et signature

Coller ici l’avis de réception postal


ACTE DE SOUS-TRAITANCEAU CONTRAT

(A renseigner lors de la remise de l’offre si le sous-traitant est présentéà ce moment de la procédure)

ouACTE SPÉCIAL

Demande d'acceptation d'un sous-traitant et d'agrément des conditions de paiementdu contrat de sous-traitance.

MODE D’EMPLOI

L'acte spécial est à remplir par le titulaire ou le candidat. Si le sous-traitant est présenté aumoment de l'offre, ce document est renseigné lors de la remise de l’offre. Si le sous-traitantest présenté en cours de contrat, ce document est adressé à la personne publique par lettrerecommandée avec accusé de réception ou remis contre récépissé.

Il est rappelé que lorsque le sous-traitant réalise au moins 600 € TTC de prestations, celui-ci est réglé directement par le SCN, conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975.

1 – Pouvoir adjudicateur :

Service à compétence nationale des musées et domaine nationaux des châteaux deCompiègne et BlérancourtPlace du Général de Gaulle60 200 CompiègneTéléphone: 03 44 38 47 00Fax: 03 44 38 47 01

2 - Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l'article 109 du code desmarchés publics :

Monsieur Emmanuel Starcky, Directeur du SCN, nommé par arrêté du 12 mai 2005

3 - Comptable assignataire :

Monsieur le Directeur régional des finances publiques de la Somme22, rue de l’Amiral CourbetBP 261380 026 Amiens Cedex 01

4 – Objet du marché:

Peinture - vitrerie - revêtements de sols: travaux d'entretien, de reparation etd’aménagement

2015-2018

5 – Numéro du marché: 2015-6


6 – Identification du candidat ou du titulaire du marché:(Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du candidat ou du titulaire dumarché public, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle estdifférente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphoneet de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d’entreprises candidat outitulaire, identifier le mandataire désigné pour représenter l’ensemble des membres dugroupement et coordonner les prestations.)

7- Identification du sous-traitant:

✗ Nom commercial et dénomination sociale du sous-traitant, adresses de sonétablissement et de son siège social (si elle est différente de celle del’établissement), adresse électronique, numéros de téléphone et de télécopie etnuméro SIRET :

✗ Forme juridique du sous-traitant (entreprise individuelle, SA, SARL, EURL,association, établissement public, etc.) :

✗ Numéro d’enregistrement au registre du commerce, au répertoire des métiers, aucentre de formalité des entreprises :

Numéro de SIRET: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

N° au RCS ou au répertoire des métiers: ….............................................

TVA Intracommunautaire: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

✗ Personne(s) physique(s) ayant le pouvoir d’engager le sous-traitant : (Indiquer lenom, prénom et la qualité de chaque personne. Joindre en annexe un justificatifprouvant l’habilitation à engager le sous-traitant.)

✗ Le sous-traitant déclare remplir les conditions pour avoir droit au paiementdirect (article 115 du code des marchés publics, paiement direct à partir de 600 €TTC:(Cocher la case correspondante.) _ NON _ OUI


8 – Nature et prix des prestations sous-traitées:

✗ Nature des prestations sous-traitées:(décrire succinctement les prestations qui seront réalisées par le sous-traitant)

✗ Montant maximum des sommes à verser au sous-traitant:

• Taux de la TVA:...............................................................• Montant maximum HT:....................................................• Montant maximum TTC:..................................................

✗ Modalités de variation des prix et mois d’établissement des prix :

Mois d'établissement des prix: mars 2015Prix révisables

9 – Conditions de paiement:

✗ Compte à créditer ouvert au nom de: ........................................................................Banque, Trésorerie ou C.C.P. :.........................................................................Code banque :.........................................................................Code guichet :.........................................................................N° de compte :.........................................................................Clé RIB :.........................................................................(Joindre un R.I.B/R.I.P.)

✗ Conditions de paiement prévues par le contrat de sous-traitance:

✗ Moment, modalités de calcul et de versement des avances et acomptes:

✗ Le sous-traitant demande à bénéficier d’une avance: NON OUI (Entourer le choix)

10 – Nantissement ou cession de créance

Dans les conditions prévues par la loi 81-1 du 2 janvier 1981 modifiée, le sous-traitant peutnantir ou céder sa créance auprès d'un établissement de crédit. Le comptable assignatairedes paiements en reçoit notification à l'adresse suivante:

Monsieur le Directeur régional des finances publiques de la Somme22; rue de l'Amiral Courbet

BP 261380 026 Amiens cedex 1


11 – Capacités du sous-traitant:

Récapitulatif des pièces demandées par le SCN dans le règlement de consultation quidoivent être fournies, en annexe du présent document, par le sous-traitant pour justifier deses capacités professionnelles, techniques et financières:

….................................................................................................................................... ….................................................................................................................................... ….................................................................................................................................... ….................................................................................................................................... ….................................................................................................................................... …....................................................................................................................................

12 – Attestations sur l'honneur du sous-traitant (suivant les articles 43 et 44 du codedes marchés publics):

Tout sous-traitant qui fait une fausse déclaration encourt les peines prévues par l'article 441-1 du code pénal, pour faux ou usage de faux.

Le sous-traitant déclare sur l’honneur :

a) Condamnation définitive :

- ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour l'unedes infractions prévues aux articles 222-38, 222-40, 226-13, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3,324-1 à 324-6, 413-9 à 413-12, 421-1 à 421-2-3, au deuxième alinéa de l'article 421-5, àl'article 433-1, au second alinéa de l'article 433-2, au huitième alinéa de l'article 434-9, ausecond alinéa de l'article 434-9-1, aux articles 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 à 441-7,441-9, 445-1 et 450-1 du code pénal, à l'article 1741 du code général des impôts, auxarticles L. 2339-2 à L. 2339-4, L. 2339-11-1 à L. 2339-11-3 du code de la défense et àl’article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure, ou pour une infraction de même naturedans un autre État de l’Union européenne ;

- ne pas être exclu des marchés publics, à titre de peine principale ou complémentaireprononcée par le juge pénal, sur le fondement des articles 131-10 ou 131-39 du code pénal ;

b) Lutte contre le travail illégal :

- ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation inscrite au bulletinn° 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L.8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1 , L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail, ou pour desinfractions de même nature dans un autre État de l’Union européenne ;

- pour les contrats administratifs, ne pas faire l’objet d’une mesure d’exclusion ordonnée parle préfet, en application des articles L. 8272-4, R. 8272-10 et R. 8272-11 du code du travail ;

c) Obligation d’emploi des travailleurs handicapés ou assimilés : pour les marchéspublics et accords-cadres soumis au code des marchés publics, être en règle, au cours del'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regarddes articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l’emploi des travailleurshandicapés ;

d) Liquidation judiciaire : ne pas être soumis à la procédure de liquidation judiciaireprévue à l’article L. 640-1 du code de commerce, ne pas être en état de faillite personnelleen application des articles L. 653-1 à L. 653-8 du même code, et ne pas faire l’objet d’uneprocédure équivalente régie par un droit étranger ;

e) Redressement judiciaire : ne pas être admis à la procédure de redressementjudiciaire instituée par l'article L. 631-1 du code de commerce ou à une procédureAT/ Peinture-Vitrerie/ Janvier 2015 49/51

équivalente régie par un droit étranger, ou justifier d’une habilitation à poursuivre sesactivités pendant la durée prévisible d'exécution du marché public ou de l’accord- cadre ;

f) Situation fiscale et sociale : avoir, au 31 décembre de l'année précédant celle aucours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, souscrit les déclarations luiincombant en matière fiscale et sociale et acquitté les impôts et cotisations exigibles à cettedate, ou s’être acquitté spontanément de ces impôts et cotisations avant la date dulancement de la présente consultation ou avoir constitué spontanément avant cette date desgaranties jugées suffisantes par le comptable ou l’organisme chargé du recouvrement ;

g) que les renseignements fournis en annexe du présent document sont exacts.

13 – Acceptation et agrément des conditions de paiement du sous-traitant:

LE CANDIDAT OU LE TITULAIRE PRESENTE LE SOUS-TRAITANT DESIGNE CI-DESSUS AINSI QUE LES CONDITIONS DE PAIEMENT AU PROJET DE SOUS-TRAITE.

FAIT EN UN SEUL ORIGINAL

L'acte de sous-traitance doit être signé par le candidat ou le titulaire et par le sous-traitant.

(Indiquer le lieu et la date) A , le

(Nom, prénom et qualité du signataire) l’entreprise candidate ou titulaire

(Cachet de l’entreprise)

(Signature)

(Indiquer le lieu et la date) A , le

(Nom, prénom et qualité du signataire) le sous-traitant

(Cachet de l’entreprise)

(Signature)


LA PERSONNE PUBLIQUEACCEPTE LE SOUS-TRAITANT ET AGREE SES CONDITIONS DE PAIEMENT

(Les deux cadres ci-dessous ne sont renseignés que lorsque la sous-traitance intervient en cours de contrat, en effet, la notification du contrat emporte acceptationdu sous-traitant présenté au moment du dépôt de l’offre et agrément de sesconditions de paiement.)

A Compiègne, le

Le représentant du pouvoir adjudicateur:

14 – Notification de l'acte spécial au titulaire

(Ne concerne que les déclarations de sous-traitance réalisées après la notification dumarché.)

La notification consiste en la remise d'une photocopie de l'acte à son destinataire. Cetteremise peut être opérée par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas,coller dans ce cadre l'avis de réception postal daté et signé du titulaire. En cas de remisecontre récépissé, le titulaire signera la formule ci-dessous.

Reçu à titre de notification une copie du présent acte spécial:

A le,(Nom, Prénom et qualité du candidat ou du titulaire)

(Signature)

(Cachet de l'entreprise du signataire)


Documents

PEINTURE - VITRERIE - REVETEMENTS DE SOLS: TRAVAUX D'ENTRETIEN, DE REPARATION ET … · 2017-06-08 · 3.5 Peinture de sol 38 3.6 Décapage de peinture ... 2.1 Fourniture et pose