PLIEGO DE CL USULAS ADMINISTRATIVAS … DE CLAUSULAS... · pliego de clÁusulas administrativas particulares que ha de regir el procedimiento abierto para la contrataciÓn de las

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA UNIÓN EUROPEA

FEDER-COHESIÓN

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 1

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS CONTENIDAS EN EL PROYECTO INSTALACIÓN DE NUEVA RED DE SANEAMIENTO EN CASAS NUEVAS (ZONA BAJA) EN LA BARRIADA PRÍNCIPE ALFONSO DE CEUTA. (EXPEDIENTE Nº 23/14).

CAPÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES

Sección primera. Cláusulas generales Cláusula 1. Entidad contratante.

La entidad contratante es la Ciudad Autónoma de Ceuta, sin perjuicio de las atribuciones que en el presente pliego se confieran a la Sociedad Municipal para el Fomento y Promoción del Desarrollo Socio Económico de Ceuta (PROCESA), otorgadas mediante Acuerdo Plenario de fecha 22 de mayo de 2008 relativa al Programa Operativo FEDER COHESIÓN 2007-2013. El órgano de contratación es la Consejería de Hacienda, Economía y Recursos Humanos conforme a Decretos de la Presidencia de la Ciudad Autónoma de Ceuta sobre delegación de competencias en la misma, de fecha 30 de julio de 2013, (B.O.C.CE nº 5.283 de 2 de agosto de 2013) y 11 de junio de 2014 (B.O.C.CE nº 5.373 de 13 de junio de 2014) El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, con sujeción a la normativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto dicte serán ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnación ante la Jurisdicción competente. Cláusula 2. Régimen jurídico del contrato. El presente contrato tiene carácter administrativo. Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en su correspondiente de prescripciones técnicas particulares, proyecto de ejecución cuyas obras son objeto de la licitación, con los documentos que preceptivamente los integran, que formarán parte del contrato de adjudicación de obra que en su día se otorgue. En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos contractuales, prevalecerá el Pliego de cláusulas administrativas, en el que se contienen los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato. Asimismo, en caso de discordancia entre los documentos del proyecto aprobado por la Administración, la Dirección Facultativa determinará, el documento que en cada caso deba prevalecer. Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá por la legislación básica del Estado en materia de contratos públicos: Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP), Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y, en cuanto no se encuentre derogado por éstos, por el Reglamento General de la Ley de contratos de las Administraciones

2

Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante RGLCAP). Supletoriamente, se aplicarán las normas estatales sobre contratos públicos que no tengan carácter básico, las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho privado. Asimismo serán de aplicación la Ley 7/85, de 2 de abril, de Régimen Local y el Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, en cuanto no se opongan al TRLCSP; así como la Disposición Adicional Trigésima del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Seguridad Social. El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anexos que forman parte del mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda índole aprobadas por la Administración, que puedan ser de aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento. Cláusula 3. Necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato. Las necesidades que se pretenden satisfacer con este contrato son las de evitar que las aguas pluviales y residuales circulen libremente por el área de actuación y puedan ocasionar contaminación del medio y de los terrenos por los cuales discurre, de conformidad con el informe emitido con fecha 30 de junio del presente por el Director Técnico de ACEMSA. Cláusula 4. Perfil del contratante. En el perfil del contratante de la entidad tramitadora del presente procedimiento, se publicará la adjudicación del contrato, así como cualquier otro dato e información referente a su actividad contractual, de acuerdo con lo establecido en el artículo 53 de la TRLCSP. Los interesados pueden acceder al perfil del contratante a través de la página institucional de la Sociedad de Fomento PROCESA www.procesa.es Cláusula 5. Capacidad para contratar. Están capacitados para contratar las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las prohibiciones de contratar que señala el artículo 60 del TRLCSP, extremo que se podrá acreditar por cualquiera de los medios establecidos en el art. 73 del TRLCSP, y que acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional, conforme a lo establecido en los artículos 74, 75 y 76 del TRLCSP, requisito éste último que será sustituido por la correspondiente clasificación en los casos que sea exigible por el TRLCSP. Al tener el presente contrato un valor estimado inferior a 500.000,00 euros, la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del mismo corresponda, acreditará sus solvencia económica y financiera y solvencia técnica para contratar. Por tanto, el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación como contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente al objeto del contrato o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencias exigidos en el presente pliego.

Asimismo, los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato.


FEDER-COHESIÓN


Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus propios estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios, se estará a lo dispuesto en los artículos 55, 58 y 59 del TRLCSP, respectivamente. Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados solidariamente, y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyen y la participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. No podrán concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por sí o mediante unión temporal de empresarios, siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras. A estos efectos, no podrán concurrir a la licitación, puesto que su participación puede suponer un trato privilegiado con respecto al resto de los licitadores, las empresas adjudicatarias de los contratos que tengan alguno de los siguientes objetos: redacción del proyecto, dirección facultativa, vigilancia, supervisión y/o control de las obras que son objeto de la licitación. Tampoco podrán concurrir las empresas a éstas vinculadas en el sentido en que son definidas en el artículo 42 del Código de Comercio, ni las empresas colaboradoras de los adjudicatarios de estos contratos.

Sección Segunda. Del contrato Cláusula 6. Objeto del contrato. El contrato tiene por objeto la ejecución de las obras contenidas en el Proyecto “Instalación de nuevas red de saneamiento en Casas Nuevas (zona baja) en la barriada Príncipe Alfonso de Ceuta”, redactado por el Ingeniero de la Sociedad Municipal ACEMSA, D. Juan Manuel Sánchez Valderrama, cuyo objetivo es la remodelación del área de actuación y de las exteriores necesarias para las distintas conexiones con los viales o infraestructuras generales de la ciudad. Todo ello de acuerdo con el presente pliego, el pliego de prescripciones técnicas y el mencionado proyecto. Habrá de ser tenido en cuenta para la ejecución del proyecto: las instalaciones a ejecutar y la pavimentación posterior de las zonas afectadas y recogidas en el proyecto; la menor incidencia posible en el normal transcurrir del tráfico tanto rodado como peatonal en las calles afectadas durante las obras; compatibilidad de funcionamiento de las nuevas instalaciones con als ya existentes tanto durante las obras, como una vez terminadas.

4

La codificación correspondiente de la nomenclatura de la clasificación estadística de productos por actividades CPA, aprobada en la Comunidad Económica Europea mediante el Reglamento (CE) 451/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2008, para la presente licitación es F 45.23.11 Trabajo de tendido de cañerías y agua y desagües”. La codificación correspondiente al Reglamento (CE) nº 213/2008 de la Comisión de 28 de noviembre de 2007, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se aprueba el Vocabulario común de Contratos Públicos, y las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los procedimientos de los contratos públicos, en lo referente a la revisión del CPV, para la presente licitación es 45231300-8 “Trabajo de construcción de tuberías para agua y aguas residuales” Cláusula 7. Presupuesto base de licitación y precio del contrato. El presupuesto base de licitación consignado en el proyecto asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUAROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON UN CÉNTIMO (499.458,01 euros), correspondiendo a:

Presupuesto de Ejecución Material: 378.377,28 €. 14% Gastos Generales: 52.972,82 €. 6% Beneficio Industrial: 22.702,64 €. Suma: 454.052,74 €. 10% IPSI: 45.405,27 €.

Presupuesto Ejecución Contrata: 499.458,01 €. El importe del contrato será el que resulte de la adjudicación, contemplándose en el mismo cuantos gastos, contraprestaciones, márgenes comerciales, retribuciones, honorarios profesionales, tasas, arbitrios, seguros de toda índole (todo riesgo construcción, decenal y otros derivados de la aplicación de la Ley de Ordenación de la Edificación, de los técnicos intervinientes, etc…), beneficio industrial, gastos generales, ejecución material, boletines, dictámenes, ocupaciones, dragados, etc…, que sean precisos para cumplir válidamente con el objeto definido en la base 6, así como los impuestos que, de cualquier índole, graven las distintas prestaciones, incluidos los de naturaleza indirecta, que deberán ser incluidos como partida independiente. También se considerarán dentro de la oferta todas las acometidas a las redes generales necesarias, cumpliendo en todo momento con las normativas en vigor, estén o no descritos en este documento los equipos necesarios para su cumplimiento. En general todas aquellas obras y equipos necesarios para la completa terminación de la obra que no se incluyan expresamente en el Pliego. Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitación serán automáticamente desechadas Los precios unitarios que regirán durante la ejecución de las obras serán los que figuran en el proyecto aprobado, con las valoraciones económicas objetivas realizadas, afectados por el coeficiente de adjudicación resultante de la oferta económica realizada por el licitador. El adjudicatario será el único responsable frente a terceros por las obligaciones que contraiga para la realización de los trabajos contenidos en el objeto del contrato, de forma tal que entre los profesionales y empresas que el mismo contrate para tal menester y la Ciudad Autónoma


FEDER-COHESIÓN


de Ceuta, no existirá vínculo contractual ni laboral alguno, debiendo dicha circunstancia quedar expresamente reflejada en las aludidas contrataciones. Cláusula 8.- Financiación El gasto correspondiente a contratar se financiará con cargo al Eje 2 Tema 46 “Tratamiento del agua (residuales)” del Programa Operativo FEDER-COHESIÓN 2007-2013, en un 80% con recursos procedentes del FEDER-COHESIÓN y en un 20% con aportaciones de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Este contrato deberá someterse a las disposiciones del Tratado de la Unión Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y será coherente con las actividades, políticas y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el empleo y la inclusión social, así como la igualdad entre hombres y mujeres, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión. La aceptación de la financiación del presente contrato, implica para el adjudicatario del mismo la aceptación de su inclusión en la lista de beneficiarios publicada de conformidad con el artículo 7, apartado 2, letra d del Reglamento (CE) 1828/2006 de la Comisión de 8 de diciembre de 2006, en el que se establece como medida de información y publicidad a realizar por la autoridad de gestión: la publicación de la lista de beneficiarios, los nombres de las operaciones y la cantidad de fondos públicos asignadas a las mismas. Cláusula 9.- Procedimiento de adjudicación y tramitación. El contrato se adjudicará por procedimiento abierto en aplicación del artículo 157 y siguientes del TRLCSP, por lo que todo empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos de contrato con los licitadores. Se opta por el procedimiento abierto, con objeto de abrir el abanico al mayor número posible de licitadores que dispongan de la solvencia/clasificación solicitada a fin de obtener la mejor propuesta posible a las necesidades planteadas. La adjudicación se realizará al licitador que presente la oferta de precio más bajo, dado que al contar con un proyecto totalmente definido y no precisar las obras a realizar una especialización concreta y en base al principio de economía en la gestión de fondos públicos, éste es el único criterio determinante en la adjudicación. La tramitación será ordinaria. Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas. Cláusula 10. Clasificación empresarial. Para el supuesto previsto en el párrafo segundo de la cláusula 5 del presente pliego, la clasificación que deberá disponer la empresa contratista encargada de la obra y la categoría del contrato de ejecución de obra, determinada por su anualidad media, según el Reglamento

6

General de la ley de contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por R.D. 1098/2001, de 12 de octubre, es la siguiente:

Grupo E, subgrupo 1, categoría e.

En caso de que una parte de la prestación objeto del contrato tenga que ser realizada por empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitación o autorización profesional, la clasificación en el subgrupo correspondiente a esa especialización, en caso de ser exigida, podrá suplirse por el compromiso del empresario de subcontratar la ejecución de esta porción con otros empresarios que dispongan de la habilitación y, en su caso, clasificación necesarias, siempre que el importe del a parte que debe ser ejecutada por éstos no exceda del 50 por ciento del precio del contrato La clasificación de las uniones temporales será la resultante de la acumulación de las clasificaciones de las empresas agrupadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 67.5 del TRLCSP, así como en su reglamento de desarrollo, y demás normas reguladoras de la clasificación de contratistas de obras. En todo caso para proceder a la acumulación todas habrán de haber obtenido previamente la clasificación como contratista de obras, sin perjuicio de lo previsto para empresas comunitarias conforme al artículo 59.4 del TRLCSP. Para acreditar la solvencia, el empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecución del contrato, dispone efectivamente de esos medios.

Sección Tercera. De las garantías

Cláusula 11- Garantía provisional y definitiva. El órgano de contratación dispensa de la prestación de garantía provisional, de conformidad con lo establecido en el artículo 103 del TRLCSP. El licitador que resulte propuesto como adjudicatario por la Mesa de Contratación deberá acreditar en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que hubiese recibido el requerimiento, la constitución a disposición del órgano de contratación de la garantía definitiva que deberá ser de un 5 por 100 del importe de adjudicación, excluido el IPSI. En todo caso, la garantía definitiva responderá de los conceptos a que se refiere el artículo 100 del TRLCSP. La constitución de dicha garantía deberá realizarse en la Caja General de Depósitos de la Ciudad Autónoma de Ceuta, debiendo el contratista acreditar su constitución mediante la entrega a PROCESA del resguardo expedido por aquéllos. La acreditación de la constitución de la garantía podrá hacerse mediante medios electrónicos. La garantía definitiva podrá presentarse en alguna de las siguientes formas: a) En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las condiciones establecidas en las normas de desarrollo del TRLCSP. El efectivo y los certificados de inmovilización de los valores anotados se depositarán en la Tesorería de la Ciudad de Ceuta. b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de


FEDER-COHESIÓN


desarrollo del TRLCSP, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España, que deberá depositarse en el establecimiento señalado en la letra a) anterior. c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado con una entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo. El certificado del seguro deberá entregarse en el establecimiento señalado en la letra a) anterior. Cláusula 12.- Devolución y cancelación de la garantía definitiva. La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato, o hasta que se declare la resolución de éste sin culpa del contratista. Aprobada la liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía, si no resultaren responsabilidades se devolverá la garantía constituida o se cancelará el aval o seguro de caución. El acuerdo de devolución deberá adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de dos meses desde la finalización del plazo de garantía. Transcurrido el mismo, la Administración deberá abonar al contratista la cantidad adeudada incrementada con el interés legal del dinero correspondiente al período transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la devolución de la garantía, si ésta no se hubiera hecho efectiva por causa imputable a la Administración. En el supuesto de recepción parcial, el contratista podrá solicitar la devolución o cancelación de la parte proporcional de la garantía. En los casos de cesión de contratos no se procederá a la devolución o cancelación de la garantía prestada por el cedente hasta que se halle formalmente constituida la del cesionario. Transcurridos seis meses desde la fecha de terminación del contrato, sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a la devolución o cancelación de las garantías una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el artículo 100 del TRLCSP. Cláusula 13.- Reposición y reajuste de garantías. En caso de que se hagan efectivas sobre la garantía las penalidades o indemnizaciones exigibles al adjudicatario, este deberá reponer o ampliar aquélla, en la cuantía que corresponda, en el plazo de quince días desde la ejecución, incurriendo en caso contrario en causa de resolución. Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio del mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince días contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación.

.

8

Sección Cuarta. De las proposiciones

Cláusula 14.- Presentación de proposiciones. Las proposiciones se presentarán dentro de los VEINTISIETE días naturales desde el siguiente a la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta, siendo por cuenta de los licitadores los gastos que, en su caso, se originen por la confección de copias y fotocopias de los documentos aludidos. Las proposiciones se entregarán en sobre cerrado y lacrado en las dependencias de PROCESA, sitas en calle Padilla s/n, Edificio Ceuta Center, 1ª planta, de 9.00 a 14.00 horas. También podrán presentarse proposiciones por correo certificado dentro el plazo y hora señalado, debiendo, en este supuesto, acreditarse mediante el resguardo correspondiente, la fecha y hora de imposición del envío en la Oficina de Correos, debiendo también anunciar el mismo día a PROCESA, por fax (956/ 52 82 73), o telegrama, la remisión de la proposición. Si no se cumplen tales requisitos no será admitida la proposición, en el caso de que se recibiera fuera del plazo fijado. Transcurridos10 días siguientes a la finalización del plazo señalado en el anuncio sin haberse recibido la documentación, ésta no será admitida en ningún caso En caso de que el último día para presentación de ofertas sea sábado o festivo en la Ciudad de Ceuta, el plazo de presentación de proposiciones se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente.

Las proposiciones de los interesados, que serán secretas, deberán ajustarse a lo previsto en este pliego de cláusulas administrativas particulares, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de dichas cláusulas o condiciones y del resto de documentos contractuales sin salvedad o reserva alguna. Los interesados habrán de presentar sus ofertas referidas a la totalidad del objeto del contrato. Cada interesado podrá presentar sólo una oferta en relación con el objeto del contrato, sin que puedan presentar variantes. El empresario que haya presentado oferta en unión temporal con otros empresarios no podrá, a su vez, presentar oferta individualmente, ni figurar en más de una unión temporal participante en la licitación. El incumplimiento de esta prohibición dará lugar a la no admisión de todas las ofertas por él suscritas. Los interesados podrán examinar el pliego y documentación complementaria en las oficinas señaladas en el anuncio de licitación. Se considerarán empresas vinculadas las que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio. Cláusula 15.- Forma y contenido de las proposiciones. La proposición constará de DOS (2) SOBRES, cerrados y firmados por el licitador o persona que lo represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el número de referencia del contrato al que licitan, el título del mismo, su respectiva numeración y denominación, el nombre y apellidos del licitador o razón social de la empresa y su correspondiente NIF o CIF. En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido, enunciado numéricamente. Los sobres se dividen de la siguiente forma. A) SOBRE nº 1” Deberá tener el siguiente título: “SOBRE Nº 1 “DOCUMENTACIÓN

ADMINISTRATIVA “, que incluirá una DECLARACIÓN RESPONSABLE del licitador, conforme al Modelo del Anexo III del presente pliego, indicando que cumple las


FEDER-COHESIÓN


condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración, que sustituirá a la aportación inicial de la documentación establecida en el apartado 1 del artículo 146 del TRLCSP.:

Igualmente incluirá en dicho sobre en caso de estimarlo preciso, indicación de las informaciones y aspectos de la oferta que considera de carácter confidencial por razón de su vinculación a secretos técnicos o comerciales. A estos efectos, siempre que resulte precisa la subsanación de errores, omisiones o incluso la ausencia de la declaración responsable contemplada en el Anexo III de este pliego y mencionada en el párrafo anterior, se concederá para efectuar la subsanación un plazo inferior a siete días al objeto de que el acto de apertura de proposiciones pueda celebrarse dentro del citado plazo.

En una fase posterior del procedimiento, previamente a la adjudicación del contrato, el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, deberá acreditar ante el órgano de contratación la posesión y validez de la documentación citada anteriormente. En todo caso, el órgano de contratación podrá recabar en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, que los licitadores aporten documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato. El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para contratar con la Administración será el de finalización del plazo de presentación de las proposiciones.

El PROPUESTO ADJUDICATARIO, sin perjuicio de que el órgano de contratación haga uso de las facultades previstas ut supra, deberá aportar con anterioridad a la adjudicación la siguiente documentación:

1.- Capacidad de obrar. 1.1 La capacidad de las empresas que fueren personas jurídicas españolas se

acreditará mediante escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate, así como el Código de Identificación Fiscal (CIF).

Si se trata de empresario individual, copia compulsada del DNI o documento que, en su caso, haga sus veces. Cuando sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato una determinada habilitación empresarial, se acompañará copia compulsada del certificado que acredita las condiciones de aptitud profesional.

1.2 En cuanto a las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea, tendrán capacidad para contratar aquéllas que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas exija una autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para poder prestar en él el servicio de que se trate deberán acreditar que cumplen este requisito.

10

La capacidad de las mismas se acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, de acuerdo con lo establecido en el Anexo I.1 del RGLCAP.

1.3 Los demás empresarios extranjeros deberán justificar mediante informe, en la forma

recogida en el artículo 55 del TRLCSP, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con la Administración y con los entes, organismos o entidades del sector público asimilables a los enumerados en el artículo 3, en forma sustancialmente análoga.

En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe sobre reciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio. Para celebrar contratos de obras será necesario, además, que estas empresas tengan abierta sucursal en España, con designación de apoderados o representantes para sus operaciones que estén inscritas en el Registro Mercantil. La acreditación de su capacidad de obrar se instrumentará a través de informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.

1.4 Si varias empresas acuden a la licitación, constituyendo una agrupación temporal, cada uno de los empresarios que la componen deberá acreditar su personalidad y capacidad de obrar.

Para que sea eficaz la agrupación frente a la entidad contratante, bastará que en el escrito de proposición se indiquen los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participación de cada uno de ellos, la asunción del compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatario, y la designación de la persona o entidad que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representación de todos frente a la Administración.

Las empresas agrupadas deberán acreditar ante la entidad contratante, caso de adjudicación, la constitución de la agrupación y el C.I.F. de la misma.

1.5 Las empresas extranjeras presentarán su documentación traducida de forma oficial

al castellano. 2.- Bastanteo de poderes.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una persona jurídica, deberán acompañar también poder acreditativo de su representación declarado bastante por el Secretario General de la Ciudad o servicios jurídicos de la entidad que tramita el presente procedimiento, todo ello en original o copia compulsada. Igualmente deberá presentar fotocopia compulsada del DNI. de la persona a cuyo favor se otorgó el apoderamiento o representación. Si el documento acreditativo de la representación contuviese delegación permanente de facultades, deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder


FEDER-COHESIÓN


especial para un acto concreto no será necesario el requisito de su previa inscripción en el Registro Mercantil Se aportará, igualmente, documento acreditativo de haber abonado la tasa correspondiente por bastanteo.

3.- Declaraciones relativas a no estar incursos en prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la Administración, de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de que no existen deudas en período ejecutivo con la Ciudad de Ceuta. (Anexo III)

Declaración responsable, conforme al modelo fijado en el Anexo III, en la forma y términos señalados en el art. 146 TRLCSP, de que el empresario, si se tratare de persona física, o la empresa, sus administradores y representantes, si se tratare de persona jurídica, así como el firmante de la proposición, no están incursos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar señaladas en el art. 60 del TRLCSP en los términos y condiciones previstas en el mismo. Esta declaración comprenderá expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, así como de no tener dudas en período ejecutivo de pago, salvo que estuvieran garantizadas, con el Organismo Autónomo Servicios Tributarios de Ceuta.

4.- Declaración relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad. (ANEXO III)

Declaración responsable, conforme al modelo fijado en el anexo III al presente pliego, por la que, de resultar adjudicatario, asume, conforme con lo señalado en la cláusula 51 del presente pliego “Medidas de contratación con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”, la obligación de tener empleados, durante la vigencia del contrato, trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un número de 50 o más trabajadores y el contratista está sujeto a tal obligación, de acuerdo con el artículo 38.1, de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de Minusválidos, o la de adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el R.D. 364/2005, de 8 de abril. En esta declaración se hará constar, además, que asume igualmente la obligación de acreditar ante el órgano de contratación cuando le fuese requerido durante la vigencia del contrato, o, en todo caso, antes de la devolución de la garantía definitiva, el cumplimiento de la obligación anteriormente referida.

5.- Solvencia económica, financiera y técnica.

Los licitadores deberán acreditar su solvencia económica, financiera y técnica en los siguientes términos: *Solvencia Económica y financiera: se acreditará por los siguientes medios, según dispone el artículo 75 del TRLCSP:

12

- Para las personas físicas se acreditará mediante declaración apropiada de entidad financiera o, en su caso, justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales. - Para las personas jurídicas, se acreditará por todos y cada unos de los siguientes medios:

▪ Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro Oficial que corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, los libros de contabilidad debidamente legalizados.

▪ Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividades correspondientes al objeto del contrato referido como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios.

Si por razones justificadas el empresario no pudiera facilitar las referencias solicitadas podrá acreditar su solvencia económica y financiera por cualquier otra documentación considerada como suficiente por el órgano de contratación. *Solvencia Técnica o Profesional: La solvencia técnica o profesional de los empresarios deberá apreciarse por todos y cada unos de los siguientes medios, según dispone el artículo 76 del TRLCSP : - Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada

por certificados de buena ejecución para las obras más importantes; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.

- Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se

dispondrá para la ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente.

Para acreditar la solvencia, el empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecución del contrato, dispone efectivamente de esos medios, según establece el art. 63 del TRLCSP. La clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del mismo corresponda, establecida en la cláusula 10 del presente pliego, acreditará su solvencia económica y financiera y solvencia técnica para contratar. Por tanto, el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación como contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente al objeto del contrato o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencias exigidos en la presente cláusula.


FEDER-COHESIÓN


6.- Uniones Temporales de empresarios (Anexo III)

Podrán contratar con el sector público las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor. Para que en la fase previa a la adjudicación sea eficaz la unión temporal frente a la Administración, deberán presentar todos y cada uno de los empresarios, los documentos exigidos en la presente cláusula, además de un escrito de compromiso solidario en el que se indicarán: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la participación de cada uno de ellos; la asunción del compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios y la designación de un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las empresas que componen la unión. Respecto a la determinación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional de la unión temporal y a sus efectos, cada uno de los que la componen deberá acreditar su capacidad y solvencia, acumulándose a efectos de la determinación de la solvencia las características acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma. En caso de exigirse clasificación, el régimen de acumulación de las mismas será el establecido en los artículos 51 y 52 del RGLCAP, siendo necesario en todo caso que todas las empresas hayan obtenido previamente la clasificación como empresa de servicios. Para los casos en que sea exigible la clasificación y concurran en la unión empresarios nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea y extranjeros que sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea, los que pertenezcan a los dos primeros grupos deberán acreditar su clasificación como contratistas de servicios, y estos últimos su solvencia económica, financiera y técnica o profesional. En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unión temporal de empresarios, ésta acreditará su constitución en escritura pública, así como el CIF asignado a dicha unión antes de la formalización del contrato. La duración de las uniones temporales de empresarios será coincidente con la del contrato hasta su extinción.

7.- Registro de Licitadores.

La presentación del certificado de inscripción en el Registro de Licitadores de la Ciudad de Ceuta, eximirá a los licitadores inscritos de la presentación en las convocatorias de contratación, de la documentación que haya sido inscrita y depositada en el citado Registro de Licitadores, siempre y cuando se encuentre debidamente actualizada.

14

Al certificado acompañará una declaración expresa responsable, emitida por el licitador o cualquier representante con facultades que figuren en el registro, relativo a la no alteración de los datos inscritos. La incorporación del certificado al procedimiento podrá efectuarse de oficio por el órgano de contratación o por aquél al que corresponda el examen de las proposiciones, solicitándolo directamente al Registro de Licitadores, sin perjuicio de que los licitadores deban presentar en todo caso la declaración responsable indicada en el párrafo anterior

8.- Empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras aportarán declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir en el contrato, con la renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador.

9.- Empresas pertenecientes a un mismo grupo (Anexo III) Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio y que presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicación, deberán presentar declaración en la que hagan constar esta condición. También deberán presentar declaración explícita aquellas sociedades que, presentando distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos en el artículo 42.1 del Código de Comercio, respecto de los socios que la integran. En caso de no pertenecer a ningún grupo, deberá aportar declaración en tal sentido.

10.- Correo electrónico (Anexo III).

Los licitadores podrán designar una dirección de correo electrónico a efectos de la notificación de los trámites contemplados en el TRLCSP, en los términos establecidos en el art. 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de las ciudadanos a los servicios públicos.

11.- Documento designando representante del contratista en la obra.

Deberá especificarse los nombres y la cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación. En todos los casos, el licitador presentará escrito por el que designa a los técnicos que la empresa asignará con carácter permanente a la obra, los cuales deberán reunir las condiciones de titulación, especialización y experiencia que en el mismo se establecen. Durante la ejecución de las obras será necesaria la previa conformidad del órgano de contratación para la sustitución de los técnicos. 12.- Declaración responsable en la cual se exprese que la empresa dispone de un establecimiento en Ceuta para el tiempo de duración de la obra, estableciendo en dicho caso la dirección, teléfono, fax, correo electrónico y persona de contacto en la


FEDER-COHESIÓN


misma. En caso de que no se disponga en el momento de la licitación de dicho establecimiento, deberá realizar un compromiso en el que se establezca que dispondrá del mismo para el caso de resultar adjudicatario del contrato.

13.- Declaración responsable efectuada por el licitador relativa al cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato previstas en las cláusulas 41 y 42 del presente pliego, de conformidad con lo previsto en los Modelos Anexos IV y V al mismo.

B) SOBRE nº 2 “PROPOSICIÓN ECONÓMICA” Deberá tener el siguiente título: “SOBRE Nº 3: Proposición económica para la licitación, mediante procedimiento abierto, de la contratación de (…)”.

La proposición económica se presentará redactada conforme al modelo fijado en el Anexo I al presente pliego y con las especificaciones previstas en la cláusula 2 del pliego de prescripciones técnicas, no aceptándose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administración estime fundamental para considerar la oferta. En caso de discrepancia entre el importe expresado en letra y el expresado en cifra, prevalecerá la cantidad que se consigne en letra. Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la Mesa de contratación mediante resolución motivada. Por el contrario, el cambio u omisión de algunas palabras del modelo, con tal que lo uno o la otra no alteren su sentido, no será causa bastante para el rechazo de la proposición. En la proposición deberá indicarse como partida independiente, el importe del IPSI que deba ser repercutido. Asimismo se entenderán incluidos en la misma todos los demás tributos, tasas y cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para el adjudicatario, como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego.

Cada licitador solamente podrá presentar una proposición económica, no siendo admitidas aquéllas cuyo importe sea superior al presupuesto de licitación total. Cláusula 16.- Aclaraciones sobre la presentación de la documentación. Toda la documentación a presentar por los interesados habrá de ser documentación original o bien copias que tengan carácter de auténticas o compulsadas conforme a la legislación vigente en la materia. Los interesados presentarán su documentación en castellano o, en su caso, acompañadas de una traducción al castellano. Para ser tenida en cuenta, la documentación deberá estar suscrita en su totalidad por el licitador, o ir acompañada de una relación de los documentos que la integran firmada por el licitador, en la que declare, bajo su responsabilidad, ser ciertos los datos aportados. La Administración se reserva la facultad de comprobar en cualquier momento la veracidad del contenido de los documentos incluidos, bien antes de la adjudicación del contrato, o bien durante su vigencia, pudiendo realizar tal comprobación por sí misma, o mediante petición al licitador o adjudicatario de documentación o informes complementarios. La falsedad o inexactitud de tales datos provocará la desestimación de la oferta o, en su caso, la resolución

16

del contrato, con pérdida de la garantía constituida, así como la exigencia de las responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se deriven. A efectos de completar la información aportada por las empresas, la Entidad Contratante podrá recabar cuantos informes técnicos considere oportunos. El órgano de contratación respetará en todo caso el carácter confidencial de los datos facilitados por los empresarios. Cuantos gastos se relacionen o tengan su causa en la preparación y presentación de las propuestas, serán a cargo y por la exclusiva cuenta de las empresas licitadoras, incluido el material que se utilice con motivo de dicho trámite. Agotados los plazos para interposición de recursos sin que se hayan interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesados. Si durante la tramitación del procedimiento y antes de la adjudicación se produjese la extinción de la personalidad jurídica de una empresa licitadora o candidata por fusión, escisión o por la transmisión de su patrimonio empresarial, le sucederá en su posición en el procedimiento las sociedades absorbentes, las resultantes de la fusión, las beneficiarias de la escisión o las adquirentes del patrimonio o de la correspondiente rama de actividad, siempre que reúna las condiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar y acredite su clasificación en las condiciones exigidas en este pliego de cláusulas administrativas particulares para poder participar en el procedimiento de adjudicación. El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para contratar con la Administración será el de finalización del plazo de presentación de proposiciones. Cláusula 17.- Composición de la Mesa de Contratación.

La Mesa de Contratación, designada con carácter permanente mediante Decreto de la Consejería de Hacienda, Economía y Recursos Humanos de 8 de octubre de 2013 (B.O.C.CE nº 5.303 de 11 de octubre), estará compuesta por: � - Presidente: Dª. Susana Román Bernet, Diputada de la Asamblea de la Ciudad. de Ceuta y Consejera de Fomento. � - Vicepresidente: Dª. Yolanda Bel Blanca, Diputada de la Asamblea de la Ciudad de Ceuta y Consejera de Presidencia y Gobernación. � - Vocales: A) De designación legalmente dispuesta: La Secretaria General de la Ciudad o funcionario en quien delegue y el Interventor Accidental o funcionario en quien delegue. B) De libre designación: D. Emilio Lozano García, Tesorero Accidental de la Ciudad Autónoma de Ceuta. c) Técnico propuesto por la Consejería promotora del contrato. Vocal suplente: D. Francisco J. Díaz Rodríguez, Técnico de Administración General de la Ciudad Autónoma de Ceuta.


FEDER-COHESIÓN


� - Secretario: Funcionario adscrito a la Consejería de Hacienda, Economía y Recursos Humanos. El régimen de funcionamiento de la Mesa de Contratación, sin perjuicio de la regulación establecida en el TRLCSP y sus disposiciones de desarrollo, será el especificado en el Decreto de la Consejería de Hacienda, Economía y Recursos Humanos de 8 de octubre de 2013. La composición de la Mesa deberá publicarse en el perfil del contratante del órgano de contratación con una antelación mínima de siete días respecto a la reunión que deba celebrar para la calificación de la documentación referida en el artículo 146.1 del TRLCSP. El acto público de apertura del Sobre 2 se celebrará en la “Sala Susana García Martín”, sita en el Edificio Ceuta Center 2ª planta, ubicado en la calle Padilla s/n, en la fecha y hora que se indique al efecto en el perfil del contratante. Cláusula 18.- Calificación de la documentación presentada y apertura de proposiciones. Terminado el plazo de recepción de proposiciones, el jefe de la oficina receptora expedirá una certificación donde se relacionen las proposiciones recibidas, las presentadas por correo con los requisitos de la cláusula 14 pero aún no recibidas o, en su caso, sobre la ausencia de licitadores, que, junto con los sobres, remitirá a la secretaría de la Mesa de contratación designada por el órgano de contratación. Si se hubiese anunciado la remisión por correo, con los requisitos establecidos en el presente pliego, tan pronto como sea recibida y, en todo caso, transcurrido el plazo de diez días, los jefes de las oficinas receptoras expedirán certificación de la documentación recibida para remitirla, igualmente, al Secretario de la Mesa de contratación. La apertura de las proposiciones se realizará en la “Sala Susana García Martín”, sita en el Edificio Ceuta Center 2ª planta, ubicado en la calle Padilla s/n, en el plazo máximo de un mes contado desde la fecha de finalización del plazo para presentar ofertas. En todo caso, la apertura de la oferta económica se realizará en acto público, salvo cuando se prevea que en la licitación puedan emplearse medios electrónicos. La Mesa de contratación, en virtud de lo establecido por el artículo 44.2 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, comprobará en primer lugar en sesión privada, que los licitadores han aportado la declaración responsable de cumplimiento de las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Ciudad Autónoma de Ceuta. Si dicha declaración no ha sido aportada, u observase defectos u omisiones subsanables en la documentación aportada, lo comunicará a los interesados, concediéndose un plazo no superior a tres días hábiles para que los licitadores los corrijan o subsanen ante la propia Mesa de Contratación, presentando la documentación en el Departamento de Contratación de la Sociedad que tramita el presente expediente, bajo apercibimiento de exclusión definitiva del licitador si en el plazo concedido no procede a la subsanación de la documentación. No obstante lo anterior, si la documentación presentada por el licitador se ajusta a los documentos que se exigen en la cláusula 14, la Mesa podrá dar por válida dicha documentación. Ahora bien, si la documentación de un licitador contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no subsanables, no será admitido a la licitación. De todo lo actuado se dejará constancia en el acta. Una vez calificados y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la documentación presentada, la mesa procederá a determinar los admitidos a licitación, los rechazados y sobre las causas de su rechazo. Estas circunstancias se pondrán en conocimiento de los licitadores y

18

se harán públicas en el acto de apertura de las proposiciones económicas. Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas quedarán excluidas del procedimiento de adjudicación del contrato y los sobres que las contengan no podrán ser abiertos. Antes de la apertura de la primera proposición se invitará a los licitadores interesados a que manifiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias, procediéndose por la mesa a las aclaraciones y contestaciones pertinentes, pero sin que en este momento pueda aquélla hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo de admisión de ofertas o el de corrección o subsanación de defectos u omisiones. Seguidamente, la Mesa, procederá posteriormente a la apertura y examen de las proposiciones, contenidas en los Sobres nº 2, y a la lectura de las proposiciones formuladas por los licitadores. Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa concretará expresamente cual sea la proposición de precio más bajo, sobre la que formulará propuesta de adjudicación del contrato e invitará a los licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas en relación con el acto celebrado, informándoles, en caso de producirse éstas, de la posibilidad de presentar reclamaciones escritas ante el órgano de contratación, en el plazo máximo de dos días hábiles, el cual, previo informe de la mesa de contratación, resolverá el procedimiento, con pronunciamiento expreso sobre las reclamaciones presentadas, en la adjudicación del contrato. El órgano de contratación clasificará asimismo, por orden decreciente las proposiciones presentadas y que no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales. Para realizar dicha clasificación, se atenderá al único criterio (precio), entendiéndose que la oferta más económica es la que incorpora el precio más bajo. Si se presentasen dos o más proposiciones iguales que resultasen ser las de precio más bajo, se decidirá la propuesta de adjudicación de éstas mediante sorteo. Finalizado el acto, se levantará acta que refleje fielmente lo sucedido y que será firmada por el Presidente y Secretario de la mesa de contratación y por los que hubiesen hecho presentes sus reclamaciones o reservas. El licitador que resulte propuesto como adjudicatario por la Mesa de Contratación, deberá aportar toda la documentación exigida en la cláusula 15 del presente pliego, la cual será revisada por una comisión formada por el Interventor, el Delegado de la Secretaría General para los asuntos de Contratación y los servicios técnicos de contratación de la entidad tramitadora del presente procedimiento. Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, se concederá un plazo no suprior a tres días hábiles para que el licitador propuesto como adjudicatario pueda subsanarlos. La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto frente a la Administración. No obstante, cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada deberá motivar su decisión. Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin abrir o las desestimadas una vez abiertas, serán archivadas en su expediente. Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin que se hayan interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesados. La instrucción de las distintas fases del procedimiento establecido será competencia de la Presidencia, quien dispondrá lo necesario para su debido cumplimiento.


FEDER-COHESIÓN


Si se presentasen dos o más proposiciones iguales que resultasen ser las de precio más bajo, se decidirá la propuesta de adjudicación de éstas mediante sorteo. Cláusula 19.- Ofertas desproporcionadas o anormales. Cuando el único criterio valorable de forma objetiva a considerar para la adjudicación del contrato sea el de su precio, el carácter desproporcionado o anormal de las ofertas podrá apreciarse de acuerdo con los parámetros objetivos que se establezcan reglamentariamente, por referencia al conjunto de ofertas válidas que se hayan presentado, de conformidad con el art. 152 del TRLCSP. Se considerarán, en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que se encuentren en los siguientes supuestos (art. 85 RGLCAP):

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 25 unidades porcentuales.

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra oferta.

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía.

5. Excepcionalmente, y atendiendo al objeto del contrato y circunstancias del mercado, el órgano de contratación podrá motivadamente reducir en un tercio en el correspondiente pliego de cláusulas administrativas particulares los porcentajes establecidos en los apartados anteriores.

6. Para la valoración de las ofertas como desproporcionadas la Mesa de contratación podrá considerar la relación entre la solvencia de la empresa y la oferta presentada.

Si se identifica una proposición como desproporcionada o anormal, se dará audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique la valoración de la oferta y precise las condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecución del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestación, la originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a la protección del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestación, o la posible obtención de una ayuda de Estado.

Tras la audiencia y, a la vista de la justificación, se solicitará el asesoramiento técnico del servicio correspondiente.

Si la oferta es anormalmente baja debido a que el licitador ha obtenido una ayuda de Estado, el

20

licitador deberá acreditar que tal ayuda se ha concedido sin contravenir las disposiciones comunitarias en materia de ayudas públicas. Si el órgano de contratación rechaza una oferta por esta razón informará de ello a la Comisión Europea si el procedimiento de adjudicación se refiere a un contrato sujeto a regulación armonizada, conforme determina el Art. 152.3 TRLCSP. Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por el licitador y los informes mencionados en el apartado anterior, estimase que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados, acordará la adjudicación a favor de la siguiente proposición económicamente más ventajosa, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas conforme a lo señalado en el apartado 1 del artículo 151 del TRLCSP, que se estime puede ser cumplida a satisfacción de la Administración y que no sea considerada anormal o desproporcionada.

Sección quinta. De la adjudicación del contrato

Cláusula 20. Plazos para la adjudicación El plazo máximo para efectuar la adjudicación será de quince días a contar desde el siguiente a la apertura de las proposiciones. Dicho plazo se ampliará en quince días hábiles cuando sea necesario seguir los trámites a que se refiere el artículo 152.3 del TRLCSP. El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación siguiente: 1º.- La acreditativa de que cumple con todos y cada uno de los requisitos exigidos en la cláusula 15.A), tal y como expresó en su declaración responsable. 2º.- La justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello. Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o telemáticos. Los certificados son los siguientes:

a) Obligaciones Tributarias. - Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o declaración responsable de no estar obligado a presentarlas. - Certificación positiva, expedida por el Organismo autónomo Servicios tributarios de Ceuta justificativa de la inexistencia deudas de naturaleza tributaria en período ejecutivo o, en el caso de contribuyentes contra los que no proceda la utilización de la vía de apremio, deudas no atendidas en período voluntario. b) Obligaciones con la Seguridad Social. - Certificación positiva expedida, por la Tesorería Territorial de la Seguridad Social, de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, o declaración responsable de no estar obligado a presentarlas.


FEDER-COHESIÓN


c) Impuesto sobre Actividades Económicas. Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relación con las que venga realizando a la fecha de presentación de su proposición, referida al ejercicio corriente, y copia de la carta de pago del último ejercicio, a la que se acompañará una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. En caso de estar exento de este impuesto presentarán declaración justificativa al respecto, indicando la causa de exención. En el supuesto de encontrase en alguna de las exenciones establecidas en el art. 82.1 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, habrá de acreditarse tal extremo. Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberán acreditar el alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributación que corresponda a las empresas integrantes de la misma. Las circunstancias establecidas en las letras a), b) y c) anteriores podrán también acreditarse mediante la aportación del certificado expedido por el Registro de Licitadores que acredite los anteriores extremos.

3º.- La acreditativa del seguro de responsabilidad exigida en la cláusula 47 de este pliego 4º.- Garantía definitiva.

Resguardo acreditativo de la constitución de una garantía de un 5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre Producción, Servicios e Importación, en la forma prevista en la cláusula 11 del presente pliego. 5º.- Otra documentación.

Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de la efectiva disposición de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 64.2 del TRLCSP que le reclame el órgano de contratación.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas De conformidad con lo previsto en la cláusula 18 del presente pliego, la documentación a que se refiere el punto 1º de la presente cláusula, será revisada por una comisión formada por el Interventor, el Delegado de la Secretaría General para los asuntos de Contratación y los servicios técnicos de contratación de la entidad tramitadora del presente procedimiento. Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, se concederá un plazo no suprior a tres días hábiles para que el licitador propuesto como adjudicatario pueda subsanarlos. La Administración adjudicará el contrato, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación, a la proposición económicamente más ventajosa, no incursa en valores anormales o desproporcionados, conforme a los plazos previstos en el 161 del TRLCSP. De no dictarse la adjudicación en dicho plazo el empresario tiene derecho a retirar su proposición y a que se le devuelva la garantía.

22

Cláusula 21.- Renuncia o desistimiento. Corresponde al órgano de contratación por razones de interés público debidamente justificadas renunciar a celebrar un contrato antes de la adjudicación. También podrá desistir del procedimiento antes de la adjudicación cuando se aprecie una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación.

La Administración se reserva la facultad de renunciar o desistir de la ejecución de la acción antes de la adjudicación, sin que dicha decisión origine, cualquiera que sea su causa, derecho a la indemnización de daños y perjuicios a favor de los licitadores, en el caso de fuerza mayor o falta de autorizaciones pertinentes para el desarrollo de la prestación. Cláusula 22. Adjudicación La adjudicación que realice el órgano de contratación deberá acomodarse a la propuesta de la Mesa de contratación, salvo que expresamente se justifiquen los motivos para apartarse de tal propuesta, o que ésta se haya efectuado con infracción del ordenamiento jurídico, en cuyo caso la convocatoria quedará sin efecto. El órgano de contratación no podrá declarar desierta la licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los aspectos que figuren en el pliego. La adjudicación al licitador que presente la oferta económicamente más ventajosa no procederá cuando el órgano de contratación presuma fundadamente que la proposición no pueda ser cumplida como consecuencia de la inclusión en la misma de valores anormales o desproporcionados. La adjudicación se acordará por el órgano de contratación en resolución motivada que se notificará a los candidatos o licitadores y se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación. La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al licitador excluido o candidato descartado interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación. Será de aplicación a la motivación de la adjudicación la excepción de confidencialidad contenida en el art. 153 del TRLCSP. En todo caso, en la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que deberá procederse a su formalización conforme al art. 156.3 del TRLCSP. La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su recepción por el destinatario. El órgano de contratación podrá no comunicar determinados datos relativos a la adjudicación cuando considere, justificándolo debidamente en el expediente, que la divulgación de esa información puede obstaculizar la aplicación de una norma, resultar contraria al interés público o perjudicar intereses comerciales legítimos de empresas públicas o privadas o la competencia leal entre ellas, o cuando se trate de contratos declarados secretos o reservados o cuya ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales conforme a la legislación vigente, o cuando lo exija la protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado y así se haya declarado de conformidad con lo previsto en el artículo 13.2.d) del TRLCSP. Cláusula 23.- Perfección y formalización del contrato.


FEDER-COHESIÓN


Antes de la formalización del contrato, el adjudicatario deberá acreditar haber abonado el importe total de los anuncios de licitación y en su caso, el de la publicación en otros medios de difusión. Asimismo, en el caso de que el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, deberá aportar la escritura pública de formalización de la misma, cuya duración será coincidente con la del contrato hasta su extinción. El contrato se perfeccionará mediante la formalización, que deberá realizarse en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En este caso, el contratista deberá entregar a la Administración una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo máximo de un mes desde su formalización. En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación. La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos en la forma prevista en el artículo 151.4 del TRLCSP. Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación sobre la garantía definitiva del importe de la garantía provisional que, en su caso se hubiese constituido. Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. Simultáneamente con la firma del contrato, deberá ser firmado por el adjudicatario el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y demás documentos integrantes del contrato. No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización

Cláusula 24. Publicación de la formalización de los contratos

La formalización del contrato se publicará en el perfil de contratante, indicando como mínimo los mismos datos mencionados en el anuncio de la adjudicación. Además, se publicará en el Boletín Oficial de la Ciudad un anuncio en el que se dé cuenta de la formalización, en un plazo no superior a cuarenta y ocho días a contar desde la fecha de la misma

CAPÍTULO SEGUNDO EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Sección primera. Normas generales Cláusula 25.- Plan de seguridad y salud en el trabajo En aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico, según proceda, el contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se

24

analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, redactado por técnico competente acreditado, y suscrito por la empresa adjudicataria, deberá ser presentado a la Administración, en el plazo máximo de 30 días naturales desde la fecha de notificación de la adjudicación, al objeto de que pueda ser aprobado previamente al inicio de la obra, requisito imprescindible para que ésta pueda comenzar efectivamente. El incumplimiento del plazo y como consecuencia de ello, la imposibilidad de aprobar el plan, no impedirá la comprobación del replanteo ni la autorización del inicio de la obra, si bien éstas no podrán comenzar efectivamente sin la citada aprobación del plan. En este supuesto, el plazo contractual empezará a partir de la firma del acta de comprobación del replanteo y la autorización del inicio de las obras, en la que se dejará constancia de los extremos mencionados. Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de presentación supondrá una penalización diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del precio del contrato, que será descontado, en su caso, en la primera certificación. El contratista vendrá obligado a recoger en el Plan de Seguridad y Salud todas las medidas y elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la legislación vigente sobre la materia, por las normas de buena construcción, y por las especificaciones y prescripciones recogidas en el Estudio de Seguridad y Salud, sin que tenga derecho a recibir más importe que el fijado en el Estudio de Seguridad y Salud afectado de la baja de adjudicación, en su caso. Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan obligados por el Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la materia habrán de ser ubicados en la propia obra, salvo autorización expresa de la Administración en otro sentido. En todo caso serán para uso exclusivo del personal adscrito a la obra. Cualquier variación que se plantee de las características y emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez aprobado el plan, requerirá la previa modificación del mismo, así como su posterior informe y aprobación en los términos establecidos por las disposiciones vigentes. Los referidos locales y servicios deberán estar dispuestos desde el inicio de la obra, debiendo contar con la autorización de la Administración antes de su retirada. Conforme a lo establecido en el articulo 16.2.a) del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción (R.D. 1109/2007), el contratista deberá comunicar cada subcontratación anotada en el Libro de Subcontratación al coordinador de seguridad y salud.

Cláusula 26.- Licencias, autorizaciones e impuestos. El contratista, de por si o como sustituto de la Administración, está obligado a gestionar el otorgamiento de cuantas licencias, impuestos, autorizaciones y requerimientos establecidos en las normas y ordenanzas municipales y de cualquier otro organismo público o privado sean necesarios para el inicio, ejecución y entrega al uso o servicio de las obras, solicitando de la Administración los documentos que para ello sean necesarios, sin perjuicio de la actuación que a esta última le corresponda.


FEDER-COHESIÓN


Así mismo, el contratista estará obligado a abonar en los plazos voluntarios establecidos el importe de los gastos y exacciones derivados de los impuestos, licencias, autorizaciones y requerimientos referidos anteriormente y cualesquiera que graven la ejecución y posterior ocupación de la obra, gastos que serán de cuenta del contratista dando conocimiento inmediatamente a la Administración de haber cumplido dichos trámites. El importe de estas cargas derivadas de la obra forma parte de los gastos asumidos por la oferta económica y conforme a esta estipulación contractual se traslada la obligación de pago al adjudicatario del contrato celebrado. El contratista indemnizará a la Administración por cualquier perjuicio que ocasione el incumplimiento de la presente cláusula. Si entendiera que las liquidaciones practicadas no se ajustan a Derecho, el contratista quedará legitimado para interponer contra las mismas los recursos pertinentes, comunicando este extremo a la Administración contratante.

Cláusula 27.- Acta de comprobación de replanteo e inicio de obras. De conformidad con lo dispuesto en la cláusula 35 del presente, se formalizará el preceptivo acta de comprobación de replanteo o inicio de obras, dentro del mes siguientes a la formalización del contrato, de conformidad con lo establecido en los artículos 229 del TRLCSP y 139 y siguientes del RGLCAP. Por los Servicios Técnicos de la Ciudad y la dirección facultativa se procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo, extendiéndose acta del resultado que será firmada por las partes. Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dará por aquél la autorización para su inicio, empezándose a contar el plazo de ejecución desde el día siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecución de la obra, la dirección, consideradas tales observaciones, decidirá iniciar o suspender el comienzo de la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla. En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el párrafo anterior o el director de la obra considere necesaria la modificación de las obras proyectadas, quedará suspendida la iniciación de las mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando obligado a dar cuenta inmediata a la Administración, que resolverá lo que proceda. La dirección redactará en el plazo de quince días, sin perjuicio de la remisión inmediata del acta, una estimación razonada del importe de dichas modificaciones. El régimen de la modificación se ajustará a lo previsto en el artículo 141 del RGLCAP. En tanto sea dictada la resolución, quedará suspendida la iniciación de las obras desde el día siguiente a la firma del acta, computándose a partir de dicha fecha el plazo de seis meses a que hace referencia el artículo 237 b) del TRLCSP.

Si el órgano de contratación decide la modificación del proyecto ésta se tramitará con arreglo a las normas generales de la Ley y de este Reglamento, acordando la suspensión temporal, total o parcial de la obra, ordenando en este último caso la iniciación de los trabajos en aquellas partes no afectadas por las modificaciones previstas en el proyecto.

26

Desaparecida la causa que motivó la falta de inicio, el órgano de contratación dictará la resolución correspondiente, que se notificará fehacientemente al contratista. El plazo de ejecución empezará a contarse desde el día siguiente a la recepción de la notificación del acuerdo de autorización de inicio de las obras. Lo dispuesto anteriormente se aplicará igualmente cuando el contratista formulase reservas en el acto de comprobación del replanteo. No obstante, si a juicio del órgano de contratación tales reservas resultasen infundadas, no quedará suspendida la iniciación de las obras ni, en consecuencia, será necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciación de las mismas y se modifique el cómputo del plazo para su ejecución.

El acta de comprobación del replanteo formará parte integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad. Cláusula 28.- Dirección Facultativa e inspección de las obras. Las obras estarán adscritas a la Consejería de Fomento, que designará a un director de las mismas, comunicando la designación a PROCESA.

El órgano de contratación, a través de la dirección de las obras, efectuará la inspección, comprobación y vigilancia para la correcta realización de la obra ejecutada. Será misión exclusiva del director la comprobación de la realización de las obras según el proyecto, así como sus instrucciones en el curso de la ejecución de las mismas. En sus ausencias estará representado, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por él designado.

La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa del órgano de contratación. Así mismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda implicar la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado. La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la Administración contratante, aún cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Dirección Facultativa, no generará obligación alguna para la Administración, quedando además el contratista obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la Administración pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos contratos. En la oficina de obras deberá existir un libro de órdenes, un libro de incidencias y un libro de subcontratación, así como la documentación necesaria para el desarrollo de las obras, en el que la Dirección Facultativa de la obra haga constar, por escrito, las instrucciones que, periódicamente y para el mejor desarrollo de aquéllas formule al contratista. El contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al personal de la dirección de las obras, que tendrá libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado.


FEDER-COHESIÓN


Durante el curso de la obra se realizará los replanteos parciales que la dirección de la misma estime convenientes. De todos ellos se levantará acta por cuadriplicado ejemplar con los planos correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos serán de cuenta del contratista. Este permanecerá en la obra desde su comienzo y durante toda la jornada de trabajo.

El director de la obra podrá ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanación. En caso contrario, la dirección certificará la indemnización que corresponde a la ejecución y reparación de las calas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de adjudicación. Asimismo, el director de la obra podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se originen.

La dirección podrá ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución de los trabajos necesarios en los casos de peligro inminente o de obstáculos imprevistos. El contratista deberá ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la dirección de la obra promueva con posterioridad la tramitación administrativa correspondiente. El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor será el siguiente: El contratista que estimare que concurre la aplicación de alguno de los casos de fuerza mayor presentará la oportuna comunicación al director de la obra en el plazo de veinte días, contados desde la fecha final del acontecimiento, manifestando los fundamentos en que se apoya, los medios que haya empleado para contrarrestar sus efectos y la naturaleza, entidad e importe estimado de los daños sufridos. El director de la obra comprobará seguidamente sobre el terreno la realidad de los hechos, y previa toma de los datos necesarios y de las informaciones pertinentes, procederá a la valoración de los daños causados, efectuando propuesta sobre la existencia de la causa alegada, de su relación con los perjuicios ocasionados y, en definitiva, sobre la procedencia o no de indemnización. La resolución del expediente corresponderá al órgano de contratación, previa audiencia del contratista e informe de la Secretaría General. La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará, mediante expediente contradictorio. Durante la ejecución del contrato, el adjudicatario asumirá sus responsabilidades inherentes a la ejecución de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la dirección e inspección de la obra. El contratista facilitará a la Administración, sin coste adicional alguno, la asistencia profesional de sus propios expertos, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de información o para aclaración de dudas que se puedan plantear en relación con la realización de las obras Cláusula 29.- Vinculación al proyecto de ejecución aprobado. Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas, al programa de trabajo, al

28

proyecto técnico de ejecución, conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de éste diera al contratista la dirección facultativa y el responsable del contrato. El contratista no podrá aducir, en ningún caso, indefinición del proyecto. Si a su juicio, adoleciese de alguna indefinición deberá solicitar por escrito del director de la obra la correspondiente definición con la antelación suficiente a su realización, quien deberá contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud. Cláusula 30.- Ensayos y análisis de materiales y unidades de obra. 1. En el caso de que se establezca que la realización del control de calidad de la obra está incluida en el contrato, la Administración designará, de entre las tres propuestas presentadas por el contratista de la obra, a la entidad pública o privada que haya de subcontratar la empresa adjudicataria de la obra, a los efectos de los ensayos, controles, pruebas y análisis previstos en esta cláusula.

Las empresas propuestas por el contratista de la obra para la realización de los ensayos y análisis no podrán ser empresas vinculadas al mismo, en el sentido en que son definidas en el artículo 145 del TRLCSP, y deberán estar acreditadas conforme al Decreto 67/2011, de 5 de abril, por el que se regula el control de calidad de la construcción y obra pública. 2. El control de calidad de la obra incluirá: a) El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o instrucciones de obligado cumplimiento promulgadas por la Administración que versen sobre condiciones u homologaciones que han de reunir los mismos.

Los costes de ejecución de los ensayos, análisis, pruebas o controles preceptivos para verificar tales condiciones, se considerarán incluidos en los precios recogidos en el proyecto y de acuerdo con el presupuesto desglosado, en su caso, a tales efectos, en el programa de control de calidad que figure en el proyecto aprobado. b) Aquellos otros controles y análisis que no vengan impuestos por norma alguna, pero que estén incluidos en el Plan de Control de Calidad del Proyecto aprobado, o que la Dirección Facultativa o el Responsable del Contrato estimen pertinentes, hasta un límite máximo del 1% del presupuesto de adjudicación de la obra, los cuales abarcarán los siguientes conceptos: b.1.) Los ensayos no obligatorios que la Dirección Facultativa o el Coordinador del trabajo estimen pertinentes. b.2.) El Control de Calidad de ejecución de la albañilería y acabados. b.3.) El Control de Calidad de ejecución de las instalaciones. b.4.) Las Pruebas Finales de las instalaciones así como de estanqueidad de fachadas y cubiertas. b.5.) El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud. El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogerá en informes mensuales donde se indicarán las incidencias detectadas que pueda afectar a la ejecución de la obra proyectada, y se entregarán obligatoriamente a la Dirección Facultativa y responsable del contrato. Al citado informe mensual se adjuntará copia de toda la documentación generada. Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier circunstancia no sean realizados y abonados por el contratista, podrán ser ejecutados por la Administración y su importe deducido de las certificaciones mensuales correspondientes.


FEDER-COHESIÓN


3. En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a información, verificación o comprobación de unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las obras, serán abonados por ésta en su totalidad, sea cual sea su importe, siendo el mismo a cuenta del contratista. Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el párrafo anterior no son realizados y abonados por el contratista de la obra, éstos podrán ser ordenados por la Dirección Facultativa, previa autorización de la Administración, y su importe será deducido de las certificaciones de obra mensuales correspondientes. Cláusula 31.- Riesgo y ventura. De acuerdo con lo que establece el artículo 215 del TRLCSP, la ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 231 de dicha ley para casos de fuerza mayor. Cláusula 32.- Cesión del contrato. Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser cedidos por el adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en el artículo 226 del TRLCSP. Cláusula 33. Subcontratación. El adjudicatario del contrato podrá concertar con terceros la realización parcial del mismo siempre que se cumplan los requisitos establecidos en los artículos 227 y 228 del TRLCSP. En todo caso, el contratista asumirá la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración. El contratista deberá comunicar a la Administración su intención de subcontratar, las partes del contrato a que afectará y la identidad del subcontratista, así como justificar la aptitud de éste por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, salvo si el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratación. Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administración del subcontrato a celebrar, el contratista deberá acreditar que el subcontratista no se encuentra inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o comprendido en alguno de los supuestos del artículo 60 del TRLCSP. Dicha acreditación podrá hacerse efectiva mediante declaración responsable del subcontratista. En el proceso de subcontratación deberán cumplirse las normas generales sobre subcontratación. A tal efecto el contratista habrá de presentar el certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas correspondiente. El contratista deberá obtener, llevar en orden, al día y conservar el Libro de Subcontratación habilitado por el órgano competente.

Los trabajadores afectados por la condición especial de ejecución del contrato recogida en este pliego, relativa a la inserción laboral, podrán ser contratados bien por la empresa adjudicataria o bien por alguna de las subcontratas que intervinieran en el centro de trabajo,

30

aunque sólo se aceptará esa posibilidad para el caso de que la subcontrata mantuviera al/los trabajadores durante todo el tiempo de duración de la obra manifestado en la licitación, o en su caso el trabajador afectado pase directamente de la plantilla de la subcontrata a la plantilla del adjudicatario hasta la finalización de la obra. La infracción de las condiciones establecidas para la subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, dará lugar a la imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe del subcontrato. Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, con arreglo estricto al presente pliego y a los términos del contrato. Por tanto, no tendrán en ningún caso acción directa frente a la Administración por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los subcontratos. En ningún caso podrá concertarse con el contratista la ejecución parcial del contrato con personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o comprendidas en algunos de los supuestos del artículo 60 del TRLCSP. Para la subcontratación se respetará las normas contenidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre. Cláusula 34. Responsable del contrato La realización de los trabajos se efectuará bajo la coordinación, supervisión y control de un Responsable del contrato designado por el órgano de contratación y que será a todos los efectos el responsable del mismo frente al contratista. Con carácter general, serán funciones del Responsable del contrato, además de las establecidas por Ley, las derivadas de la coordinación de los trabajos, así como la comprobación y vigilancia de los términos establecidos en el contrato. A estos efectos, durante la ejecución del contrato, el Responsable podrá inspeccionar las obras durante su realización y una vez realizadas cuantas veces considere necesario y solicitar la información que estime oportuna para el correcto control del trabajo. Con dicha finalidad, el contratista queda obligado a facilitar la visita así como los medios necesarios para la realización de las actuaciones pertinentes. Tanto el Responsable del contrato como la Dirección Facultativa de las obras tendrán acceso igualmente al Libro de Subcontratación, conforme a lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (LRSSC). El contratista aportará cuanta documentación y precisiones le sean requeridas por el órgano de contratación durante la ejecución del contrato. Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado.


FEDER-COHESIÓN


El Responsable del contrato podrá ordenar la apertura de catas cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanación. En caso contrario, el Responsable certificará la indemnización que corresponde a la ejecución y reparación de las catas, valoradas a los precios unitarios del proyecto. Asimismo podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se originen. La designación o no del responsable del contrato, y el ejercicio o no por el mismo de sus facultades, no eximirá al contratista de la correcta ejecución del contrato, salvo que las deficiencias sean debidas a una orden directa del mismo. El nombramiento del responsable del contrato será comunicado por escrito al contratista en el plazo de quince días desde la formalización del contrato y, en su caso, su sustitución en idéntico plazo, desde la fecha en la que se hubiese producido.

Sección segunda. Del plazo de ejecución

Cláusula 35. Duración del contrato El plazo total de ejecución para la obra a contratar no podrá ser superior a SEIS (6) MESES a contar desde la firma del acta de inicio de obras, a realizar dentro de los treinta (30) días siguientes a la formalización del contrato. El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para la ejecución sucesiva. Los plazos parciales que se fijen, se entenderán integrantes del contrato a los efectos legales pertinentes. El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la dirección de las obras, existiesen razones para estimarlo inconveniente. Respetando lo establecido anteriormente, el plazo total de ejecución será el que figure en el programa del adjudicatario seleccionado. La constitución en mora del contratista no precisará intimidación previa por parte de la Administración. La imposición de penalidades consecuentes con dicho retraso se aplicará automáticamente por el órgano de contratación. Si llegado el término de cualquiera de los plazo parciales o del final, el adjudicatario hubiera incurrido en mora por causa imputable al mismo, la Ciudad podrá optar indistintamente, en la forma y condiciones establecidas en el artículo 212 del TRLCSP, por la resolución del contrato, con pérdida de fianza, o por la imposición de las penalidades establecidas en el citado artículo. Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del cinco por ciento del precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. La

32

Administración tiene la misma facultad respecto al incumplimiento por el contratista de los plazos parciales. Los importes de las penalidades por demora se harán efectivos mediante deducción de los mismos de los documentos de pago al contratista o sobre la garantía constituida, cuando no puedan deducirse de los mencionados documentos de pago. El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener derecho la Administración por daños y perjuicios originados por la demora del contratista. Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista, se estará a lo dispuesto en el artículo 213 del TRLCSP.

Sección tercera. De la modificación y suspensión del contrato

Cláusula 36. Modificación del contrato. El órgano de contratación podrá acordar modificaciones en el proyecto una vez perfeccionado el contrato y por razones de interés público en los casos y forma previstos en el título V del Libro I del TRLCSP, con los límites previstos en el artículo 107, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 211. En estos casos, las modificaciones serán obligatorias para los contratistas. En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de unidades de obra, el contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. (234 TRLCSP). Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no comprendidas en el proyecto o cuyas características difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicación de las mismas serán fijados por la Administración, previa audiencia del contratista por plazo mínimo de tres días hábiles. Si éste no aceptase los precios fijados, el órgano de contratación podrá contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas directamente. La contratación con otro empresario podrá realizarse por el procedimiento negociado sin publicidad siempre que su importe no exceda del 20 por ciento del precio primitivo del contrato. Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del proyecto, recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se sustanciará con carácter de urgencia con las siguientes actuaciones: a) Redacción de la modificación del proyecto y aprobación técnica de la misma. b) Audiencia del contratista y del redactor del proyecto, por plazo mínimo de tres días. c) Aprobación del expediente por el órgano de contratación, así como de los gastos complementarios precisos.

No obstante, podrán introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobación cuando éstas consistan en la alteración en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio primitivo del contrato. Cuando la tramitación de un modificado exija la suspensión temporal parcial o total de la ejecución de las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés público, el Ministro, si se trata de la Administración General del Estado, sus Organismos autónomos, Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social y demás Entidades públicas estatales, podrá acordar que continúen provisionalmente las mismas tal y como esté previsto en la propuesta técnica que elabore la dirección facultativa, siempre que el importe máximo previsto no supere


FEDER-COHESIÓN


el 10 por ciento del precio primitivo del contrato y exista crédito adecuado y suficiente para su financiación. El expediente de modificado a tramitar al efecto exigirá exclusivamente la incorporación de las siguientes actuaciones:

a) Propuesta técnica motivada efectuada por el director facultativo de la obra, donde figure el importe aproximado de la modificación así como la descripción básica de las obras a realizar.

b) Audiencia del contratista. c) Conformidad del órgano de contratación.

d) Certificado de existencia de crédito.

En el plazo de seis meses deberá estar aprobado técnicamente el proyecto, y en el de ocho meses el expediente del modificado. Dentro del citado plazo de ocho meses se ejecutarán preferentemente, de las unidades de obra previstas, aquellas partes que no hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas. La autorización del Ministro para iniciar provisionalmente las obras implicará en el ámbito de la Administración General del Estado, sus Organismos autónomos y Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social la aprobación del gasto, sin perjuicio de los ajustes que deban efectuarse en el momento de la aprobación del expediente del gasto.

La modificación del contrato no podrá realizarse con el fin de adicionar prestaciones complementarias a las inicialmente contratadas, ampliar el objeto del contrato a fin de que pueda cumplir finalidades nuevas no contempladas en la documentación preparatoria del mismo, o incorporar una prestación susceptible de utilización o aprovechamiento independiente. En estos supuestos, deberá procederse a una nueva contratación de la prestación correspondiente, en la que podrá aplicarse el régimen establecido para la adjudicación de contratos complementarios si concurren las circunstancias previstas en los arts. 171.b) La modificación del contrato no podrá alterar las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación, y deberá limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la haga necesaria. Se entenderá que se alteran las condiciones esenciales de licitación y adjudicación del contrato en los siguientes casos: a) cuando la modificación varíe sustancialmente la función y características esenciales de la prestación inicialmente contratada. b) cuando la modificación altere la relación entre la prestación contratada y el precio, tal y como esa relación quedó definida por las condiciones de la adjudicación. c) cuando para la realización de la prestación modificada fuese necesaria una habilitación profesional diferente de la exigida para el contrato inicial o unas condiciones de solvencia sustancialmente distintas. d) cuando las modificaciones del contrato igualen o excedan, en más o en menos, el 10 por ciento del precio de adjudicación del contrato; en el caso de modificaciones sucesivas, el conjunto de ellas no podrá superar este límite.

34

e) en cualesquiera otros casos en que pueda presumirse que, de haber sido conocida previamente la modificación, hubiesen concurrido al procedimiento de adjudicación otros interesados, o que los licitadores que tomaron parte en el mismo hubieran presentado ofertas sustancialmente diferentes a las formuladas. Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el art. 156 del TRLCSP. Cláusula 37. Suspensión del contrato. La Administración, por razones de interés público, podrá acordar la suspensión de la ejecución del contrato. Igualmente, podrá proceder la suspensión del cumplimiento del contrato por el contratista si se diese la circunstancia señalada en el artículo 216.5 del TRLCSP. A efectos de la suspensión del contrato se estará a lo dispuesto en el artículo 220 del TRLCSP, así como en los preceptos concordantes del RGLCAP.

Si la Administración acordase la suspensión del contrato o aquélla tuviere lugar por la aplicación de lo dispuesto en el artículo 216 del TRLCSP, se levantará un acta en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquél. Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista los daños y perjuicios efectivamente sufridos por éste. Si la Administración acordase la suspensión temporal total de las obras, por causas imputables a ella misma y por un periodo de tiempo que no de derecho al adjudicatario a solicitar la resolución del contrato, conforme se prevé en los apartados a), b) y c) del artículo 237 del TRLCSP, procederá el abono al contratista de los daños y perjuicios efectivamente sufridos por este. Igualmente procederá dicho abono en el caso de que dándose las circunstancias establecidas en los citados apartados del artículo 216 del TRLCSP, para la resolución del contrato el adjudicatario no la solicitase.

A estos efectos podrán ser resarcibles los costes directos, los costes indirectos y los gastos generales no amortizados durante la suspensión, siempre y cuando el contratista haya adoptado las medidas necesarias para que los perjuicios sean los mínimos posibles para la Administración. Así, el contratista deberá adoptar todas las medidas incluidas en el ámbito de su diligencia para minimizar las consecuencias económicas de cualquier paralización de las obras.

La indemnización solicitada por el contratista, por los daños y perjuicios producidos, deberá estar completamente justificada documentalmente y en ningún caso podrá ser superior a la cantidad que resulte de multiplicar el numero de meses de paralización por el importe obtenido al aplicar los porcentajes de costes indirectos y gastos generales que figuran en el proyecto aprobado sobre el importe de obra prevista de ejecutar en el Programa de Trabajo aprobado, en los meses de la paralización. En el caso de que la suspensión acordada fuese temporal parcial, es decir afectase sólo a una parte de las obras en ejecución, se calculará el porcentaje que suponen las obras paralizadas respecto del total contempladas en el proyecto aprobado y se aplicará este porcentaje a los cálculos indicados en el último párrafo del apartado anterior para determinar el tope máximo de la indemnización.


FEDER-COHESIÓN


En caso de Suspensión Temporal Parcial, deberá determinarse por la Administración, previa audiencia del contratista, su incidencia sobre el plazo total, a los efectos de la concesión de la prórroga que proceda.

Sección cuarta. Responsabilidad del contratista

Cláusula 38. Unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto. Se considerarán como unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto aquellas que no cumplan estrictamente con las características cualitativas y cuantitativas definidas para las mismas en las descripciones de sus precios unitarios, o con las especificaciones de los planos o con las prescripciones establecidas en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, de manera que puedan dar lugar a variaciones de tipo cualitativo o cuantitativo en relación con las previsiones del proyecto. Se considerarán los siguientes niveles de obras defectuosas o mal ejecutadas: 1. Aquéllas en las que no se comprometa la funcionalidad y/o durabilidad del edificio o de parte del mismo, es decir, cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas no afecten a requisitos esenciales, tales como: salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad, confort termo acústico, accesibilidad, protección contra incendios y funcionalidad. Las obras comprendidas en este nivel podrán ser recibidas, aunque no cumplan estrictamente las condiciones contratadas, siempre que se cuente al efecto, a propuesta de la Dirección Facultativa, con la autorización previa de la Administración. En este caso la Dirección Facultativa deberá, así mismo, proponer a la Administración la consiguiente rebaja de los precios o mediciones de las unidades afectadas, conforme a los siguientes criterios: a) Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por haber efectuado con mayores dimensiones que las establecidas en el proyecto determinadas piezas o elementos constructivos, la Dirección Facultativa podrá proponer su aceptación, con las cotas y dimensiones que figuren en el mismo, quedando el contratista obligado a aceptar éstas, a no ser que prefiera demoler, reconstruir o sustituir las unidades defectuosas, por su cuenta, y con estricta sujeción al proyecto aprobado. b) Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por motivos distintos a los establecidos en el apartado a) anterior, la propuesta de la Dirección Facultativa contemplará una minoración de los precios contratados, de las obras defectuosas mal ejecutadas, igual al doble del porcentaje de desviación respecto del valor específico. Esta minoración será como mínimo del veinte por ciento del precio de las unidades afectadas. En cualquier caso en la propuesta de minoración de precios se razonarán y justificarán los mismos en base a las cantidades de componentes y a los precios asignados a éstos en el proyecto, o en su defecto a los que figuren en el “Banco de Precios de la Construcción, de la Fundación Codificación y Banco de Precios de la Construcción” que se haya tomado de referencia. Los precios minorados serán fijados por la Administración a la vista de la propuesta de la Dirección Facultativa, quedando el contratista obligado a aceptar los mismos, a no ser que

36

prefiera demoler, reconstruir o sustituir las unidades defectuosas, por su cuenta, y con estricta sujeción al proyecto aprobado. 2. Aquéllas en las que se pueda comprometer la funcionalidad o se rebaje durabilidad del edificio o de parte del mismo, o existan indicios de que puedan afectar a requisitos esenciales, tales como: salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad, confort termo acústico, accesibilidad, protección contra incendios y funcionalidad. En este caso, la Dirección Facultativa deberá ordenar, durante el transcurso de las obras y siempre antes de su recepción, las correcciones que sean precisas, siempre que las mismas sean factibles sin alterar las condiciones estructurales, funcionales o estéticas y sin que afecten desfavorablemente a otras unidades de obra, o bien las sustituciones, demoliciones y reconstrucciones que sean necesarias, siendo de cuenta del contratista el coste correspondiente y sin que ello suponga una ampliación del plazo contractual. 3. La Dirección Facultativa podrá ordenar cuantas operaciones o acciones considere necesarias para comprobar la existencia de mala ejecución o defectos. Así mismo, si tuviese fundadas razones para presumir la existencia de vicios ocultos imputables a la ejecución de las obras, ordenará efectuar en cualquier momento los análisis, pruebas o ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que presuma defectuosos, dando cuenta de ello, con carácter previo, y a su terminación, a la Administración. Cláusula 39. Responsabilidad del contratista. Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de éste dieren al contratista el Director facultativo de las obras y el responsable del contrato, en los ámbitos de su respectiva competencia. Cuando las instrucciones fueren de carácter verbal, deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que sen vinculantes para las partes. Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía el contratista es responsable de los defectos que en la construcción pudieran advertirse. El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios directos e indirectos que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Si los daños y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la Administración, ésta será responsable dentro de los límites señalados en las leyes. En todo caso, será de aplicación lo preceptuado en el artículo 214 del TRLCSP.

CAPÍTULO TERCERO DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Sección primera. De las obligaciones esenciales.

Cláusula 40. Obligaciones esenciales. Se consideran obligaciones esenciales del contrato:


FEDER-COHESIÓN


- El cumplimiento durante la ejecución del contrato la normativa en materia

laboral contenida en el Convenio Colectivo de Empresa o Sector de legal aplicación, Estatuto de los Trabajadores y Ley General de la Seguridad Social.

De conformidad con el Art. 223.f) del TRLCSP será causa de resolución del contrato el incumplimiento de las obligaciones esenciales del mismo. Cláusula 41.- Condiciones especiales medioambientales de ejecución del contrato. Se consideran condiciones especiales de ejecución del contrato, de conformidad con el artículo 118 del TRLCSP las siguientes: El libramiento de vertidos de escombros y otros residuos procedentes de la ejecución de las obras, deberá realizarse conforme a la normativa medioambiental vigente en la materia, obligándose el adjudicatario al cumplimiento de las citadas normas durante las diferentes fases en que se programe la ejecución. Así mismo y en cuanto a los residuos peligrosos se refiere, el Contratista deberá remitir copia de los siguientes documentos generados desde antes de iniciarle la actividad:

a) Aceptación de residuos. b) Documento de Control Seguimiento, c) Certificado de depósito final y demás que sean necesarios, indistintamente a la

presentación de las autorizaciones correspondientes expedidas por el órgano medioambiental

La Intervención, en uso de las funciones de fiscalización, será la encargada de comprobar el cumplimiento de esta obligación para lo que, junto a la certificación relativa a ejecución de unidades de obra que lleve aparejada la producción de escombros, se remitirá el documento acreditativo del cumplimiento del libramiento de residuos conforme a la precitada norma. La Consejería que promueve el contrato requerirá al contratista dicho documento para su remisión a Intervención junto a la certificación correspondiente. El incumplimiento de las normas de vertido de residuos o la negativa a entregar la documentación acreditativa del libramiento de escombros y demás residuos procedentes de la ejecución de las obras, llevará aparejada:

a) El órgano de contratación suspenderá en todo caso la aprobación de la certificación correspondiente y las posteriores (aunque no se refieran a la misma unidad de obras), hasta que se subsane el incumplimiento y se acredite dicha subsanación por el documento oficial correspondiente. b) El órgano de contratación podrá acordar la imposición de penalizaciones al contratista por importe de 0’10 Euros diarias por cada 1.000 Euros de presupuesto de la unidad o unidades de obra en que se hayan generado los residuos cuyo libramiento no se ha realizado conforme a la normativa vigente.

38

El importe máximo de las penalizaciones como consecuencia de los anteriores incumplimientos en materia de medioambiente no podrá exceder del 10 por 100 del precio del contrato (precio de construcción e intereses intercalares).

El órgano de contratación podrá acordar la resolución del contrato en caso de que el incumplimiento de lugar o pueda dar lugar a la imposición de penalizaciones por importe equivalente al 5 por ciento del contrato. Dicha resolución se entenderá sin perjuicio de la imposición de las penalizaciones correspondientes. Dichas penalizaciones serán independientes de la indemnización de daños y perjuicios que pueda reclamar la Administración, así como de la imposición de sanciones previstas en la normativa aplicable. La Consejería de Medio Ambiente podrá comprobar, igualmente, que el libramiento de residuos procedentes de la ejecución de la obra se ejecuta conforme a derecho, comunicando los incumplimientos a la entidad tramitadora del presente expediente para la imposición de las penalidades antes señaladas. La Consejería de Medio Ambiente podrá comprobar, igualmente, que el libramiento de residuos procedentes de la ejecución de la obra se ejecuta conforme a derecho, comunicando los incumplimientos a la entidad tramitadora del presente expediente para la imposición de las penalidades antes señaladas. Cláusula 42.- Condiciones especiales de calidad social de ejecución del contrato. Se consideran condiciones especiales de ejecución del contrato, de conformidad con el artículo 118 del TRLCSP las siguientes, siendo de obligado cumplimiento para toda entidad que resulte adjudicataria, suponiendo su aceptación la mera presentación de ofertas al presente procedimiento: 1. La empresa adjudicataria se compromete a incorporar en la obra adjudicada el número de contratos (resultante de la aplicación del porcentaje de inserción estimado según el párrafo siguiente) de trabajadores que a la fecha del acta de inicio de la obra se encuentren en desempleo con una antigüedad de al menos seis meses, y que no hayan trabajado para la empresa adjudicataria o las subcontratas que la adjudicataria designe en la obra en cuestión, en los doce meses anteriores a dicha fecha. 2. El porcentaje de inserción se computará en base a dos parámetros, el importe neto de la obra y el plazo de ejecución, expresados ambos por el adjudicatario en su oferta:

- A) al total del importe de adjudicación le deduciremos el 30% en concepto de beneficio industrial, gastos generales e IPSI, obteniendo así el coste neto de la obra.

- B) Multiplicando el coste neto por el 30% obtendremos el coste teórico de la mano de

obra del proyecto. -C) Dividiremos dicho coste por los meses de ejecución del contrato expresado en la

oferta y obtendremos el coste mensual teórico del proyecto. -D) La cantidad obtenida la dividiremos entre 2.500 y así obtendremos en número

teórico de trabajadores mensuales asignados a la obra. -E) Multiplicando esta última cantidad por 30% obtendremos el número de contratos

nuevos de trabajadores en desempleo que el adjudicatario y sus contratas debe realizar desde


FEDER-COHESIÓN


el inicio hasta el final de la obra. En caso de decimales se redondeará por exceso al número superior, si el decimal es mayor o igual a 0’5, y por defecto, al número inferior, si el decimal es inferior a 0’5.

La expresión matemática del porcentaje de inserción es la siguiente: = (Importe de adjudicación x 6,3%) / (2.500 x número de meses según adjudicación). 3. La cantidad así resultante, se verá afectada por los siguientes límites:

a) Tope mínimo: En caso de que la cantidad de puestos de trabajo a contratar sea inferior a 0’75, se redondeará a cero.

b) Tope máximo: El resultado de la siguiente expresión (importe de adjudicación x 7%)

/ (2.500 x número de meses de adjudicación). El tope máximo se redondeará a su vez según los mismos criterios expresados en el punto 2.

4. En el caso de que en el desarrollo del contrato se de de baja a alguno de los trabajadores afectado por estas cláusulas, el adjudicatario deberá comunicar al órgano promotor esta circunstancia, con la presentación de la documentación acreditativa de su sustitución por otro trabajador que cumpla los mismos requisitos. El plazo máximo de sustituir a dicho trabajador será de 15 días. 5. En el supuesto que la empresa adjudicataria subcontrate la ejecución de determinadas partes del contrato, la obligación que se deriva del cumplimiento de la cláusula social será asumida del mismo modo e íntegramente. A tales efectos, la empresa adjudicataria, deberá comunicar al organismo promotor, la relación nominal de aquellos trabajadores cuya condición especial de ejecución va a ser cumplida por la subcontrata. 6. Los compromisos de contratación adquiridos según la fórmula precedente serán incorporados al contrato que se realice entre la empresa adjudicataria y el órgano de contratación.

7. En relación con el cumplimiento y efectos para adjudicatarios y subcontratistas: a.- La primera certificación presentada por el adjudicatario del contrato deberá ir acompañada por copia de los contratos de los trabajadores afectados por la medida y vida laboral de los mismos actualizada a la fecha del contrato del trabajador. Las certificaciones siguientes deberán acompañarse de copia de la vida laboral de la empresa en la que se identifique a los trabajadores que han sido presentados en la primera certificación, o en su caso, copia de la vida laboral de dichos trabajadores. En caso de sustitución de trabajadores, deberá aportarse copia del contrato del nuevo trabajador y vida laboral del mismo. b.- Los trabajadores afectados por la medida podrán ser contratados bien por la empresa adjudicataria o bien por alguna de las subcontratas que intervinieran en el centro de trabajo, aunque sólo se aceptará esta posibilidad para el caso de que la subcontrata mantuviera al/los trabajadores durante todo el tiempo de duración de la obra manifestando en la licitación, o en su caso, el trabajador afectado pase directamente de la plantilla de la subcontrata a la plantilla del adjudicatario hasta la finalización de la obra.

40

c. En el supuesto de incumplimiento por parte de la subcontrata, será responsable de la ejecución de las condiciones especiales el contratista a todos los efectos. d.- Con independencia de las facultades atribuidas a la Intervención, el seguimiento y control del cumplimiento de las presentes cláusulas especiales de ejecución de orden social, corresponderá al órgano impulsor de la obra, el cual deberá recabar del adjudicatario la siguiente documentación: con cada certificación que se presente, el adjudicatario deberá adjuntar la vida laboral de los trabajadores procedentes del desempleo adscritos a la obra, al objeto de acreditar el efectivo cumplimiento de los compromisos asumidos durante la licitación. A la referida documentación se acompañará informe o documento firmado por un empleado designado por el órgano de control, el que se certifique la efectiva contratación de los trabajadores desempleados y su mantenimiento al servicio de la obra durante todo el tiempo comprometido. Toda la documentación (certificaciones, vidas laborales e informe) se remitirá a la Intervención para su fiscalización. e.- En caso de verificarse la existencia de incumplimiento con cargo a cualquiera de las certificaciones, liquidaciones o garantías, se establecerá una sanción cuyo importe será proporcional al incumplimiento en el número de desempleados a contratar con el límite mínimo del 4% del importe total del contrato y con el límite máximo del 10% de dicho importe. Para la graduación del incumplimiento se tendrá en cuenta la siguiente fórmula:

Porcentaje de incumplimiento = 100 - [ (trabajadores contratados durante todo el tiempo de la obra / trabajadores a contratar según contrato) x100 ]

Lo anterior será compatible con las responsabilidades de naturaleza laboral y/o administrativa que de la conducta de la entidad adjudicataria pudiera derivarse. El falseamiento de datos en alguno de los documentos presentados, llevará aparejada la resolución del contrato o la aplicación de la sanción en su grado máximo. f.- El órgano de ejecución de las sanciones será el órgano de contratación mediante resolución motivada , de la cual se dará traslado al adjudicatario, a los efectos de aplicación del procedimiento sancionador establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Sección Segunda. De los abonos al contratista

Cláusula 43. Precios. 1. En los precios unitarios descompuestos del proyecto prevalecerá la definición y descripción de la unidad de obra, mediante su epígrafe correspondiente y su importe final expresado en letras. Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución y acabado de cualquier unidad de obra, conforme a las características técnicas y prescripciones establecidas en el proyecto y a las normas de buena construcción, se considerarán incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción de los precios. Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los que forman parte de los costes indirectos, según la estructura de costes adoptada en el proyecto, o que, siendo necesarios para la ejecución de la obra o parte de ésta, no sean directamente imputables a unidades


FEDER-COHESIÓN


concretas, sino al conjunto o a una parte de la obra, se considerarán siempre incluidos en el porcentaje aplicado de costes indirectos y, por tanto, en los precios del proyecto. Por todo ello, se hallarán comprendidos en dichos gastos, entre otros, los relativos a los medios auxiliares, instalaciones y dotaciones provisionales, servicios y obras accesorias de todo tipo que se precisen para la ejecución de la obra comprendida en el proyecto, cualquiera que sea la forma de suministro o aprovisionamiento. Los precios unitarios de ejecución material condicionarán la ejecución de las unidades de obra a que se refieran, de acuerdo con lo definido y descrito en los epígrafes correspondientes, complementándose, siempre, con lo reflejado en los planos de conjunto y detalle, con las estipulaciones fijadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y en los demás documentos del proyecto. 2. En caso de discordancia entre los documentos del proyecto, se estará a lo establecido en la cláusula 2 del presente pliego para la determinación del documento que en cada caso deba prevalecer, sin que ello pueda suponer en ningún caso la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado. En caso de discrepancia entre la Dirección Facultativa y el contratista sobre la necesidad o no de cualquier subsanación por discordancia entre los documentos del proyecto, así como de la solución a adoptar y su posible valoración económica, ésta será resuelta por el Responsable del contrato, sin que pueda, en ningún caso, ser ello motivo de paralización o ralentización de las obras. Cláusula 44.- Abonos de las unidades de obra. 1. El contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la obra que realmente ejecute con sujeción al contrato otorgado, a sus modificaciones aprobadas y a las instrucciones dadas por la Administración, en los términos establecidos en el TRLCSP y en el presente pliego. Sólo se abonará al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto y, en su caso, a las órdenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no podrá servir de base para reclamaciones de ningún género el número de unidades de obra realizadas no consignadas en el proyecto.

Debido a que la financiación de la obra corresponde a dos partidas independientes, dentro de los presupuestos de PROCESA, se deberán certificar y facturar cada una de la partes (A y B) en la que se compone el proyecto de forma diferenciada, con el objeto de imputar la facturación a su partida correspondiente.

El contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta por acopio de materiales y por instalaciones y equipos, con los límites y requisitos establecidos en los artículos 155 y 156 del RGLCAP, debiendo asegurarse los referidos pagos mediante la prestación de garantía. 2. A los efectos del pago de la obra ejecutada, de conformidad con lo establecido en el artículo 232 del TRLCSP, la Dirección Facultativa expedirá mensualmente, las certificaciones comprensivas de la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tendrán el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer, en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden.

42

La Dirección Facultativa, de conformidad con lo establecido en los artículos 147 a 150 del RGLCAP, realizará, con la antelación necesaria, las actuaciones que correspondan para que el informe detallado del estado de las obras, la correspondiente relación valorada a origen y, cuando así proceda por su periodicidad, las certificaciones de obra y de dirección obren en poder de la Administración y del contratista con anterioridad al día 10 del mes siguiente al que correspondan. La audiencia al contratista sobre la documentación expresada en el párrafo anterior se efectuará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149 del RGLCAP 3. El procedimiento para la medición y valoración de las obras que se certifiquen se realizará de acuerdo con lo establecido en los artículos 147 y 148 del RGLCAP Los criterios técnicos a seguir para la medición de las distintas unidades de obra, atenderán a los fijados en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto aprobado por la Administración, o en su defecto a los indicados en los epígrafes de cada unidad de obra en el documento de precios unitarios descompuestos del proyecto. En caso de dudas, olvidos u omisiones, en los criterios anteriormente establecidos, se atenderá al siguiente orden de prelación: a) Los criterios marcados, en su caso, en la descomposición de los precios unitarios. b) Los establecidos en el banco de precios “Base de Costes de la Construcción de Andalucía” de la Consejería competente en materia de Obras Públicas de la Junta de Andalucía que haya servido de base en la redacción del proyecto. c) Los seguidos en la medición del proyecto, sin que en ningún caso los errores, excesos o imprecisiones de dichas mediciones puedan constituirse en sí mismos en criterios.

4. Junto con cada una de las certificaciones, que deberán ajustarse al modelo del Anexo IX del RGLCAP, deberán presentarse los siguientes documentos:

a) Los correspondientes informes mensuales. b) La relación valorada. c) Copia del Libro de Órdenes. d) Copia del Libro de Incidencias. e) Copia de los Controles y Ensayos efectuados. f) Relación actualizada de las partes de la obra a realizar mediante subcontratas, con indicación del presupuesto de las mismas, a los efectos previstos en el artículo 227 del TRLCSP.

g) Factura emitida por la adjudicataria con las prescripciones recogidas en el Real Decreto 1496/2003 , de 28 de noviembre. h) En su caso, modelo 021 de declaración para la liquidación del IPSI, en lo que concierne

a los contratos con las Administraciones Públicas Tanto en los informes mensuales como en las relaciones valoradas se recogerán las variaciones de medición que se produzcan respecto de las establecidas en el proyecto aprobado. No obstante en las certificaciones mensuales no se podrá recoger mayor medición que la que figura para cada una de las partidas en el proyecto aprobado, debiendo dejarse los posibles excesos de medición, que en su caso hubiera, para la certificación final de las obras.

Las facturas y certificaciones se remitirán para su abono a PROCESA, sita en Calle Padilla s/n, Edificio Ceuta Center, 1ª planta.


FEDER-COHESIÓN


5. Para el pago de los importes referentes al Control de Calidad de la Obra se deducirá del Presupuesto de Ejecución Material de cada certificación, excluida la final de obra, el porcentaje establecido para el mencionado Control de Calidad, según lo ofertado a tal efecto en la licitación por el contratista, y se le sumará el importe, acreditado mediante facturas, de los trabajos realizados por la empresa de control de calidad contratada al efecto. 6. Con respecto al plazo de abono del precio, se estará a lo dispuesto en el apartado 4 del art. 216 del TRLCSP que establece que la Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obras, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 222.4, y, si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días, los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo del plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá de haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1, la Administración deberá aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio, salvo acuerdo expreso en contrario, establecido en el contrato y en alguno de los documentos que rijan la licitación. En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante el registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciará asta transcurridos treinta días desde la fecha de presentación de la factura en el registro correspondiente, sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono. Para el régimen jurídico de la demora se estará a lo establecido en el art. 217 del TRLCSP. El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista en los plazos contractuales, no teniendo derecho, sin embargo, a percibir mayor cantidad del precio que la consignada en la anualidad correspondiente, abonándose las certificaciones que excedan de dicha cuantía una vez iniciada la anualidad siguiente. (art. 152 RG).

El contratista podrá ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesión surta efectos, y la Administración expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso que se le notifique fehacientemente a ésta última el acuerdo de cesión. Cláusula 45. Abono de las unidades de seguridad y salud. De contemplarse la Seguridad y Salud como partida independiente del presupuesto aprobado, el abono de las unidades de seguridad y salud incluidas en el plan correspondiente se efectuará, con la misma periodicidad establecida para las certificaciones de obra, de forma porcentual sobre el importe de la obra ejecutada en el periodo que se certifique, siendo el porcentaje a aplicar el que resulte de dividir el importe del presupuesto vigente de ejecución material de seguridad y salud entre el importe del presupuesto de ejecución material de las unidades de obra, también vigente en cada momento, multiplicado por cien.

44

Dicho tanto por ciento será el que se aplique de forma fija sobre el importe de ejecución material de las unidades de obra a recoger en cada certificación mensual, como obra ejecutada. Para que sea procedente el referido abono porcentual, se requerirá que hayan sido ejecutadas y dispuestas en obra, de acuerdo con las previsiones establecidas en el plan, las unidades de Seguridad y Salud que correspondan al periodo a certificar. Cuando durante el curso de las obras la Administración resolviere modificar el proyecto aprobado y, como consecuencia de ello, fuere necesario alterar el Plan de Seguridad y Salud aprobado, el importe económico del nuevo plan, que podrá variar o ser coincidente con el inicial, se dividirá entre la suma del presupuesto de ejecución material primitivo de la obra y el que originen, en su caso, las modificaciones de éstas multiplicado por cien, obteniéndose el porcentaje a aplicar para efectuar el abono de las partidas de Seguridad y Salud, de acuerdo con el criterio establecido con anterioridad. Dicho porcentaje será el que se aplique a origen a la totalidad del presupuesto de ejecución material de las unidades de obras en las certificaciones sucesivas, deduciéndose lo anteriormente certificado. Con independencia del citado abono, podrán efectuarse abonos a cuenta por materiales acopiados de seguridad y salud con las mismas cautelas y garantías exigidas para los abonos a cuenta por materiales acopiados para la obra de referencia. Para el abono de las partidas correspondientes a formación específica de los trabajadores en materia de seguridad y salud, reconocimientos médicos y seguimiento y control interno de la seguridad en obra será requisito imprescindible la previa justificación al responsable del seguimiento del Plan de que se han cumplido las previsiones establecidas en el mismo al respecto, para lo que será preceptivo que el contratista aporte la acreditación documental correspondiente. Caso de no figurar la seguridad y salud como partida independiente en el presupuesto del proyecto aprobado, se considerará incluida entre los Costes Indirectos y Gastos Generales de Estructura derivados de las obligaciones del contrato, por lo que al efectuar el abono de las unidades de obra se entenderá comprendido el correspondiente a los medios de seguridad y salud.

Cláusula 46. Revisión de precios. No procede aplicar fórmula alguna de revisión de precios, al no cumplirse los supuestos contemplados en el artículo 89 del TRLCSP.

Sección tercera. De las exigencias al contratista

Cláusula 47. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista. El adjudicatario deberá llevar a cabo, a su exclusivo cargo y como contraprestación al precio de ejecución del contrato, cuantas tareas se precisen para el debido cumplimiento del objeto definido en la base 6, respetando lo dispuesto en este Pliego, Pliego de prescripciones técnicas, proyecto, instrucciones de la Dirección Facultativa y responsable del contrato, con las especificaciones recogidas en la propuesta por aquél presentada. Cuando dichas instrucciones fueren de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes por las partes. La Ciudad Autónoma de Ceuta no tendrá relación jurídica, laboral, o de otra índole, con los profesionales y empresas con quien el adjudicatario concierte los medios y servicios necesarios para el cumplimiento del objeto de la licitación. De igual modo, el adjudicatario será el único


FEDER-COHESIÓN


responsable, tanto frente a la Administración como frente a terceros, de los daños, perjuicios y accidentes que pudieran ocasionarse como consecuencia de la realización de los trabajos contenidos en el objeto de la licitación. La empresa adjudicataria vendrá obligada a tratar los datos de carácter personal con la finalidad exclusiva de la realización de las prestaciones objeto del contrato. Todos los datos facilitados en cualquier tipo de soporte por la Administración, o recabados por la adjudicataria, sobre los usuarios se encontrarán protegidos, con estricta aplicación de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal. Asimismo, la adjudicataria quedará obligada a aplicar a los datos personales las medidas de seguridad del nivel que correspondan en aplicación de lo establecido en la Ley citada y del RD 1720/2007 por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Una vez realizada la prestación del contrato, la adjudicataria devolverá a la Administración los soportes donde se hallen recogidos los datos proporcionados por ella durante la ejecución del mismo. Los citados datos no podrán ser objeto de ningún tratamiento destinado a fines distintos a la prestación del contrato. La adjudicataria y el personal encargado de la realización de las tareas guardarán secreto profesional sobre todas las informaciones, documentos y asuntos a los que tenga acceso o conocimiento durante la vigencia del contrato, estando obligado a no hacer públicos o enajenar cuantos datos conozcan como consecuencia o con ocasión de su ejecución, incluso después de finalizar el plazo contractual. Igualmente, durante la ejecución del contrato, la detección de prácticas contrarias al mercado supondrá la adopción por la Administración de las adecuadas medidas correctoras, sin perjuicio del traslado de las denuncias que procedan a los órganos competentes en la materia. El adjudicatario no podrá, sin previa autorización escrita de la Administración, publicar noticias, dibujos ni fotografías de las obras, ni autorizar a terceros su publicación. El incumplimiento de las obligaciones anteriormente reseñadas se establece expresamente como causa de resolución del contrato. La Administración se reserva el derecho de hacer, editar, proyectar y, en cualquier forma, explotar directa o mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes fotográficos, audiovisuales y de todo tipo, crea oportunos de las obras que ejecute el adjudicatario. Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Diarios Oficiales, o en cualquier medio de comunicación, los de formalización del contrato en el supuesto de elevación a escritura pública, así como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan en orden a la ejecución del contrato. Asimismo, vendrá obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transporte y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobación y ensayo, tasas y toda clase de tributos, el IPSI y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecución del contrato durante la vigencia del mismo. El importe máximo de los gastos de publicidad de licitación del contrato, tanto en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta, como, en su caso, en el Boletín Oficial del Estado o en otros medios de difusión será el que resulte de la aplicación de precios de inserción en dichos Diarios Oficiales y medios de difusión. Asimismo, vendrá obligado a la suscripción, a su cargo, de la póliza de seguro a todo riesgo en construcción, con vigencia durante todo el periodo de las obras así como plazo de garantía.

46

El contratista vendrá obligado a realizar las siguientes actuaciones de señalización: 1) Adquisición, colocación y conservación durante el período de ejecución de los carteles de obras, en lugares que sean determinados por la Administración. Las dimensiones, texto y número de carteles serán determinados en cada caso concreto por la Administración, en función de las características y emplazamiento de la obra. Cualquier otro cartel que se coloque por el contratista durante la ejecución de las obras deberá contar con la autorización previa de la Administración, y ser de menores dimensiones y estar colocado en posición inferior respecto de los carteles de obras, pudiendo la Administración reclamar en cualquier momento la retirada o reubicación de cualquier cartel que no se ajuste a los mencionados requisitos. 2) Adquirir e instalar las señalizaciones de obras, establecidas en el Proyecto y en el Plan de Seguridad y Salud aprobados por la Administración, así como las exigidas por las disposiciones vigentes, que sean necesarias para la correcta ejecución de las mismas ( acceso a la obra, las de circulación en la zona que ocupan los trabajos, así como las de los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones). Asimismo, montará cualquier otra señalización de carácter informativo que suministre la Administración a fin de mejorar las condiciones de seguridad e información. Tanto los carteles de obras como cualquier otro que se hubiese colocado, deberá ser retirada una vez finalizadas las obras y con anterioridad a la recepción de las mismas, debiendo contar a estos efectos con la autorización previa de la Dirección Facultativa. El contratista queda obligado a realizar, a su costa, un reportaje fotográfico mensual sobre las mismas, así como cuantas fotografías le puedan ser exigidas durante la ejecución de aquellas. Dichos documentos serán propiedad de la Administración. Igualmente quedarán de propiedad exclusiva de la Administración los derechos de explotación de los mismos, sin que puedan ser reproducidos total o parcialmente sin su previa y expresa autorización. El contratista está obligado no sólo a la ejecución de las obras, sino también a su conservación y policía hasta la recepción y durante el plazo de garantía de las mismas. Igualmente, el adjudicatario responderá de la vigilancia de los terrenos así como de los bienes que haya en los mismos. Si así fuera requerido por la dirección de la obra, el contratista tendrá la obligación de adscribir, con carácter permanente, personal de guarda en las obras hasta la recepción de las mismas El contratista quedará obligado a disponer, con anterioridad a la firma del acta de inicio de las obras, de un establecimiento en Ceuta para el tiempo de duración de la obra, obligación que queda expresamente comprometida mediante la declaración responsable efectuada en su oferta. Cláusula 48.- Otras obligaciones del contratista. De manera no exhaustiva, serán obligaciones del adjudicatario: 1.- Subsanar los defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios que le sean imputables, otorgándole a tal efecto el correspondiente plazo que no podrá ser superior a dos meses.


FEDER-COHESIÓN


2.- Mantener, durante todo el plazo de ejecución y hasta la recepción de las obras, un técnico competente encargado de su ejecución y se atendrá a las condiciones y proyectos aprobados y a las instrucciones que reciba del Director. Dicho técnico, además de representar al adjudicatario en el orden facultativo, realizará por sí los replanteos parciales y operaciones técnicas que fueren necesarias. Asimismo, deberá ser aceptado por el Director Facultativo, pudiendo exigir que tenga la titulación profesional adecuada a la naturaleza de las obras. En caso de sustitución, ésta deberá comunicarse al promotor de la con antelación mínima de 15 días y el nombramiento del sustituto deberá contar igualmente con la aprobación del Director de la obra. 3.- El contratista deberá instalar, dentro del perímetro de la obra, salvo autorización expresa de la Administración en otro sentido, una Oficina para el Jefe de Obra, sus auxiliares y personal técnico, debiendo conservar en ella copia autorizada de los documentos contractuales del proyecto o proyectos base del contrato, los Libros de Órdenes, Incidencias para el control y seguimiento del plan de Seguridad y Salud en las Obras, y el de Subcontratación, el Plan de Seguridad y Salud, y cuanta documentación sea asimismo necesaria para el correcto desarrollo de la ejecución de las obras. 4.- Presentar en el plazo máximo de 10 días, a contar desde la formalización del contrato, un programa detallado de ejecución de la obra. 5.- Presentar, con la suficiente antelación, a la dirección facultativa, muestras de los materiales a emplear, a efectos de su aprobación por parte de ésta. Los materiales, elementos, máquinas y equipos o sistemas y procedimientos constructivos que se vayan a emplear en la obra habrán de reunir las calidades y características marcadas en los documentos contractuales del Proyecto o en las normas de obligado cumplimiento. Por tanto, el contratista deberá proveerse de los suministradores cuyos productos se ajusten a tales requisitos, sea cual fuere el lugar, zona o localidad de donde hayan de provenir. Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominación específicos de un producto industrial para designar a éste, se entenderá que tal mención se refiere a las calidades y características de dicho producto, pudiendo el contratista, previa conformidad de la Dirección Facultativa, utilizar productos de otras marcas o modelos siempre que éstos cumplan estrictamente los citados requisitos de calidad y características. Si existen sellos, marcas de calidad, certificaciones o autorizaciones para determinados productos industriales a emplear en la obra, será obligatorio el empleo de marcas comerciales que dispongan de aquéllos. La dirección facultativa podrá rechazar aquellos materiales que, a su juicio, no respondan a las calidades contratadas, quedando obligado el adjudicatario a sustituirlos. Igualmente procederá a la demolición y reconstrucción, a su costa, de cuantas unidades se encuentren mal ejecutadas a juicio de la dirección facultativa, sin que pueda servir de excusa que tales unidades han sido, total o parcialmente, recogidas en certificaciones pendientes de abonar. 6.- El adjudicatario no sólo responderá de sus actos propios, sino también de todo el personal que preste sus servicios o empresas subcontratadas (respondiendo todos de forma solidaria), así como de las otras personas para quien tengan que responder de acuerdo con la legislación vigente.

48

7.- Aparte del cumplimiento de todos los reglamentos y disposiciones vigentes (instalaciones eléctricas y otras aplicaciones), el contratista adoptará, bajo su exclusiva responsabilidad y vigilancia, todas las medidas necesarias para garantizar la más absoluta seguridad del personal de la obra y terceros, con total impunidad para la Administración. 8.- Disponer de un Libro de Ordenes, diligenciado por la dirección facultativa, el cual servirá para efectuar las anotaciones que ésta estime oportunas, quedando obligado el adjudicatario al estricto cumplimiento de las indicadas órdenes en los plazos en que se fijen. 9.- Conservar las obras en debidas condiciones, durante la ejecución de las mismas, especialmente en lo que afecte a limpieza, acopio de materiales, escombros y maquinaria. 10.- Efectuar, a su cargo, las catas de terreno, pruebas de resistencia y demás prestaciones que, a juicio de la dirección facultativa, resulten necesarias para el buen fin de las obras.

11.- Tratándose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos europeos, el contratista deberá colocar en la obra carteles informativos de la participación de dicho fondo, al menos en igual número que los que hagan publicidad de la empresa contratista. 11.- Señalizar las obras conforme al proyecto, o por las disposiciones vigentes, que deberán conservar durante la ejecución de las mismas, debiendo adoptar las prescripciones básicas señaladas en el artículo 73 de la Ordenanza de Disciplina Urbanística de esta Ciudad, durante el periodo de las obras:

- colocación de cartel normalizado, en lugar visible, con los datos de la obra. el modelo, lugar de colocación, plazo, dimensiones y diseño, así como todo lo relativo a las características fundamentales del mismo, se ajustarán a las directrices marcadas por el órgano de contratación.

- conservación de aceras y vados existentes siempre que sea posible. - Habilitación de vados para pasos de vehículos por la acera, construcción de

vallado de obra y aceras suplementarias precisas. - Mantenimiento de elementos de protección en adecuadas condiciones. - Coordinación de los trabajos para producir el mínimo de perturbaciones y, - Atención al cumplimiento de las Ordenanzas Municipales en lo relativo a

limpieza de la vía pública, retirada de tierras y escombros, apertura y relleno de zanjas, horario de carga y descarga, emisión de ruidos y vibraciones, etc.

12.- El contratista será responsable de los accidentes que puedan ocurrir a todo el personal de la obra o a terceras personas como consecuencia de la realización de los trabajos adjudicados.

Cláusula 49. Reglas especiales respecto del personal laboral de la empresa contratista. 1.- Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, reuniendo los requisitos de titulación y experiencia exigidos en los pliegos (en los casos en que se establezcan requisitos específicos de titulación y experiencia), formará parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación por parte de la “entidad contratante” del cumplimiento de aquellos requisitos.


FEDER-COHESIÓN


La empresa contratista procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las variaciones en su composición sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no alterar el buen funcionamiento del servicio (cuando existan razones que justifiquen esa exigencia), informando en todo momento a la “entidad contratante”. 2.- La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones , la sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y o obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador. 3.- La empresa contratista velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la ejecución del contrato desarrollen su actividad si extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la actividad delimitada en los pliegos como objeto de contrato. 4.- La empresa contratista deberá designar al menos un coordinador técnico o responsable, integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes:

a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la “entidad contratante”, canalizando la comunicación entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato, de un lado, y la “entidad contratante”, de otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato.

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con la prestación del servicio contratado.

c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal al puesto de trabajo.

d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente la empresa contratista con la “entidad contratante”, a efectos de no alterar el buen funcionamiento del servicio.

e) Informar a la “entidad contratante” acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la composición del equipo adscrito a la ejecución del contrato

Cláusula 50. Medidas de contratación con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad. El contratista, durante la vigencia del contrato, asume entre sus obligaciones la de tener trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un número de 50 o más trabajadores y el contratista está sujeto a tal obligación, de acuerdo con el artículo 38.1 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de Minusválidos, o la de adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el RD. 364/2005, de 8 de abril. La asunción de la citada obligación se realizará mediante la declaración responsable que se cita en la cláusula 15 “Forma y contenido de las proposiciones” de este pliego, sobre número 1 “Documentación administrativa”

50

Sección cuarta. De las disposiciones laborales y sociales Cláusula 51. Obligaciones laborales y sociales. El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de seguridad social, de integración social de minusválidos y de prevención de riesgos laborales, conforme a la legislación sobre Prevención de riesgos Laborales, así como de las que se promulguen durante la ejecución del contrato. El personal adscrito a los trabajos dependerá exclusivamente del contratista, el cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo. En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas en su carácter de empleador, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relación laboral o de otro tipo, existente entre aquél, o entre sus subcontratistas, y los trabajadores de uno y otro, sin que pueda repercutir contra la Administración ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los Organismos competentes. En cualquier caso, el contratista, indemnizará a la Administración de toda cantidad que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones establecidas en este pliego, aunque ello le venga impuesto por resolución judicial o administrativa.

CAPÍTULO CUARTO

EXTICIÓN DEL CONTRATO Sección primera. De la terminación de la obra

Cláusula 52. Cumplimiento del contrato. El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad de su objeto. El contratista, una vez terminada la obra y antes del acto de la recepción, deberá entregar a la Administración original y dos copias de los siguientes documentos, debidamente ordenados y encuadernados: a) Planos y demás documentos necesarios para reflejar exactamente la obra ejecutada. Estos documentos se entregarán en el soporte informático que al efecto establezca la Administración. b) El reportaje fotográfico, con las condiciones y características establecidas en la cláusula 48 del presente pliego. c) Libro de Órdenes. d) Libro de Incidencias. e) Libro de Subcontratación, donde se especificará la relación de proveedores, fabricantes y procedencia de los materiales. f) Homologaciones, certificados, sellos y demás garantías de los materiales o elementos colocados en obra que lo requieran o lo posean. De estos elementos se desglosarán, en documento aparte, aquéllos que procedan en aplicación de la normativa de protección contra incendios. g) La documentación relativa al control de calidad de la obra.


FEDER-COHESIÓN


Dichos documentos deberán ser titulados a nombre de la Administración o de la persona o entidad que ésta designe. Igualmente, antes de la recepción, el contratista deberá realizar las actuaciones que a continuación se indican, requisito sin el cual no podrá llevarse a efecto la recepción: a) Retirada, previa conformidad de la Administración, de todos los carteles de obra así como cualquier otro cartel o señalización que no forme parte de la señalización definitiva de la misma. b) Proceder a la limpieza la zona de ejecución objeto de las obras. c) Acreditar, la vigencia de la póliza del seguro, por el plazo de un año contado desde la recepción de las mismas, y que la prima se encuentra totalmente abonada. Desde la finalización de la ejecución de las obras hasta su recepción el contratista queda obligado, a su costa, a la conservación y guardería de las mismas, siendo responsable de los daños que en ella se produzcan. Cláusula 53.- Recepción de las obras. La recepción se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 235 del TRLCSP, y 163 y 164 del RGLCAP Durante el mes siguiente a la conclusión de la obra que forma parte del objeto del contrato, en la fecha fijada por el representante del órgano de contratación, se procederá a su recepción, de la que se levantará acta que será firmada por el responsable del contrato, o un facultativo designado por la Administración representante de ésta, la dirección facultativa, y el contratista, asistido si lo estima oportuno, de su facultativo. Si las obras se encuentran en buen estado con arreglo a las prescripciones previstas, se darán por recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando el plazo de garantía, que será de un año. Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en el acta, y la dirección de las mismas, junto con los servicios técnicos anteriormente citados, indicará las deficiencias observadas, dando un plazo para su subsanación. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, sin perjuicio de las correspondientes sanciones que puedan imponerse al contratista conforme al artículo 212 del TRLCSP. En todo caso, la imposición de las penalidades no eximirá al contratista de la obligación que legalmente le incumbe en cuanto a la reparación de los defectos. Por razones de interés público debidamente motivadas en el expediente, el órgano de contratación podrá acordar la ocupación efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso público, aún sin el cumplimiento del acto formal de recepción. En estos casos, desde que se produzca dicha ocupación efectiva o puesta en servicio, se producirán los efectos y consecuencias propios del acto de recepción. No obstante, la ocupación efectiva o puesta en servicio o uso provisional de obras que según informe del representante de la Administración sean defectuosas o inacabadas, no implicará la recepción de las obras ni producirá los efectos y consecuencias propios del acto de recepción. Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso público y que sea así decidido por la GIUCE.

52

Cláusula 54.- Certificación final de las obras. De acuerdo con lo previsto en el artículo 235 del TRLCSP, en el plazo de 3 meses contados a partir de la fecha de recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato. A estos efectos, recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general con asistencia del contratista, formulándose por el director de la obra, en el plazo máximo de un mes desde la recepción, la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepción de la obra se fijará la fecha para el inicio de dicha medición, quedando notificado el contratista para dicho acto. De dicho acto se levantará acta en triplicado ejemplar que firmarán el director de la obra y el contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero por el director de la obra al órgano de contratación. Si el contratista no ha asistido a la medición el ejemplar del acta le será remitido por el director de la obra para que en el plazo de cinco días hábiles preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. Sobre la base del resultado de la medición general y dentro del plazo de un mes, contado a partir de la fecha de recepción, el director de la obra redactará la correspondiente relación valorada. Posteriormente, y dentro de los diez días siguientes al término del plazo indicado en el párrafo anterior, el director de la obra expedirá y tramitará la correspondiente certificación final.

El contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la obra que realmente haya ejecutado con sujeción al proyecto aprobado y a las órdenes dadas por escrito por la Administración, o por la Dirección Facultativa con la autorización de ésta, siempre que no respondan a la corrección de deficiencias imputables al mismo, por lo que, cuando se hubiesen realizado unidades de obra con mayores dimensiones que las reflejadas en los planos del proyecto aprobado, sin la preceptiva autorización, se tomarán las de estos últimos, y si resultasen menores dimensiones que las que figuran en planos, se tomarán las correspondientes a lo realmente ejecutado. No procederá recoger en la certificación final de las obras las variaciones de las unidades de seguridad y salud, contempladas en el plan vigente en el momento de la recepción. La certificación final de las obras se elaborará según el modelo establecido al efecto, en su caso y deberá contener la siguiente documentación: a) Memoria, incluyendo: antecedentes, presupuesto vigente, honorarios, saldo de liquidación, justificación de las variaciones de medición. b) Acta de recepción de la obra. c) Acta de medición final de la obra. d) Medición de la obra realmente ejecutada. e) Presupuesto comparativo. f) Relación de certificaciones expedidas a la contrata. g) Relación de minutas de honorarios expedidas a la Dirección Facultativa. h) Estado demostrativo del saldo de la certificación final.


FEDER-COHESIÓN


i) Revisión de precios que proceda en su caso. j) Planos definitivos de la obra.

Sección segunda. Del plazo de garantía

Cláusula 55. Plazo de garantía. Sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el artículo 17 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (L.O.E.), el plazo de garantía del presente contrato será en principio de un año, y comenzará a contar a partir de la recepción del mismo, ya sea total o parcial. Durante el plazo de garantía, el contratista queda obligado a su costa a la conservación y guardería de las obras, siendo responsable de los daños que en ella se produzcan, salvo que expresamente sea relevado de tal obligación por la Administración, por haber sido entregadas al uso o al servicio correspondiente las obras objeto del contrato. Antes de la finalización del plazo de garantía la Administración podrá requerir al contratista la subsanación de los defectos observados, concediéndole un plazo para ello, y quedando, en este caso, en suspenso el plazo de garantía hasta que por parte de la empresa se haya efectuado la subsanación de conformidad para la Administración. Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, la Dirección facultativa, a instancia del responsable del contrato o del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si este fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad y se procederá a la devolución o cancelación de la garantía, la liquidación del contrato y en su caso el pago de las obligaciones pendientes. Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso durante el plazo de garantía, se dictaran las instrucciones oportunas al contratista para su reparación, concediéndole un plazo para ello, durante el cual continuara encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por la ampliación del plazo de garantía. De conformidad con lo establecido en el artículo 236 del TRLCSP, si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá éste de los daños y perjuicios durante el término de quince años, a contar desde la recepción. Durante el plazo la garantía definitiva responderá de los conceptos señalados en el artículo 100 del TRLCSP. Cláusula 56. Liquidación de las obras. En los plazos establecidos en el 235 TRLCSP, se redactará la correspondiente liquidación del contrato de obras. La liquidación de las obras se efectuará con los mismos criterios y documentación, establecidos en la cláusula 54 del presente pliego, para la realización de la certificación final de las obras. En el caso de resolución del contrato por causas imputables al contratista, para establecer el saldo de liquidación de obras se restará de la valoración correspondiente a la obra ejecutada, que sea de recibo, el importe de las certificaciones cursadas. Como obra ejecutada, a los efectos de su

54

valoración, solo se tendrá en cuenta la que corresponda a aquellas unidades de obra del proyecto aprobado en las que sean comprobables su correcto funcionamiento o terminación, valorándose conforme a la descomposición de los precios unitarios y, dentro de ellas, únicamente las que no presenten defectos o deterioros y estén correctamente ejecutadas. Las obras auxiliares o accesorias, los acopios de materiales y la maquinaria e instalaciones no podrán considerarse en el caso referido. Cuando se trate de causas de resolución del contrato imputables a la Administración, el contratista adjudicatario tendrá derecho al valor de las obras efectivamente realizadas y a la indemnización prevista en el artículo 239 del TRLCSP, reducido en el porcentaje ofrecido por el contratista en su oferta. Como obras efectivamente realizadas se considerarán, de una parte, las correspondientes a unidades de obra terminadas completas o incompletas, que sean de recibo, tomándose como base, para valorar estas últimas, las descomposiciones de los precios unitarios, salvo que se adviertan errores, defectos u omisiones en las mismas, en cuyo caso se valorarán en función de los materiales y medios que se estimen hayan sido necesarios para la realización de la obra ejecutada. De otro lado, se considerarán también como obras efectivamente realizadas las accesorias e instalaciones provisionales de obra que formen parte de los costes indirectos y los acopios situados a pie de obra. La valoración de las obras accesorias e instalaciones provisionales de obra se fijará en base al desglose de porcentajes, que dentro del total de costes indirectos, corresponda a cada uno de tales conceptos, según se haya establecido o considerado en el proyecto, bien de modo expreso o por referencia a norma o publicación que verse sobre la materia.

Sección tercera. De la resolución del contrato

Cláusula 57. Resolución del contrato. Será causa de resolución del contrato las previstas en los artículos 223 y 237 del TRLCSP, y sin perjuicio de las que expresamente se reseñan en el clausulado, las especiales que se fijan a continuación, con los efectos que se establecen en la normativa vigente: a) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el plan de seguridad y salud de la obra y de la normativa sectorial de aplicación. b) El incumplimiento por parte del contratista de la obligación de guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo. c) El abandono por parte del contratista de la prestación objeto del contrato. Se entenderá producido el abandono cuando la prestación haya dejado de desarrollarse, no se desarrolle con la regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para la normal ejecución del contrato en plazo. No obstante, cuando se dé este supuesto, la Administración, antes de proceder a la resolución, requerirá al contratista para que regularice la situación en el plazo de cinco días, a contar desde el requerimiento, salvo que su ejecución exija un plazo menor. Se considera producido el abandono el retraso, por un periodo continuado igual o superior a dos meses, en la ejecución de la obra que suponga una disminución del ritmo de ésta superior al 75% de lo establecido en el programa de trabajo aprobado, y siempre y cuando dicho retraso no sea imputable a la Administración o éste ocasionado por casos de fuerza mayor, entendiendo por tal los así establecidos en el artículo 223.1 del TRLCSP.


FEDER-COHESIÓN


d) Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato. e) En el supuesto de que fuese necesario que la prestación se ejecutase en forma distinta a la pactada inicialmente, deberá procederse a la resolución del contrato en vigor y a la celebración de otro, de acuerdo con lo previsto en el Libro III del TRLCSP. En caso de que se inicie expediente de resolución del contrato por imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, o por la posibilidad cierta de producción de una lesión grave al interés público, de continuarse ejecutando la prestación en esos términos, podrá iniciarse el procedimiento para la adjudicación del nuevo contrato, si bien la adjudicación de éste quedará condicionada a la terminación del expediente de resolución. Hasta que se formalice el nuevo contrato, el contratista quedará obligado, en la forma y con el alcance que determine el órgano de contratación, a adoptar las medidas necesarias por razones de seguridad, o indispensables para evitar un grave trastorno al servicio público, de conformidad con lo establecido en el apartado 6 del artículo 225 del TRLCSP. f) El incumplimiento de los trámites fijados en el artículo 227 del TRLCSP y en el presente pliego sobre el régimen de subcontratación. g) La realización por el contratista de actuaciones que impliquen la modificación del contrato, sin autorización previa de la Administración contratante, aún cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Dirección Facultativa. h) La incursión del contratista, durante la vigencia del contrato, en alguna de las prohibiciones de contratar señaladas en la normativa vigente o en incompatibilidad, sin la obtención inmediata de la correspondiente compatibilidad. i) Si no pudiese producirse la subrogación del contrato en los términos establecidos en el artículo 85 del TRLCSP, por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias. El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, conllevará la resolución del contrato, debiendo indemnizar el contratista a la Administración los daños y perjuicios ocasionados, con los demás efectos que procedan conforme a la normativa aplicable. El importe de la garantía responderá de todo ello, en cuanto alcance, y sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantía incautada. Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario o por la propia Administración el órgano de contratación, una vez haya notificado al contratista la liquidación de las ejecutadas podrá acordar la continuación, sin perjuicio de la posibilidad de impugnación de la valoración, efectuada en los términos del artículo 239.5 del TRLCSP. El contratista, en el supuesto a que se refiere este apartado, se obliga a cumplir las instrucciones dadas por la Administración, adoptando todas las medidas necesarias para posibilitar la continuación de las obras. El contratista se obliga a indemnizar de todos los perjuicios que ocasionen a la Administración o al nuevo contratista si de forma directa o indirecta impidiese dicha continuación.

56

Sección cuarta. Prerrogativas de la Administración y Tribunales competentes Cláusula 58. Prerrogativas de la Administración y Tribunales competentes. De acuerdo con lo establecido en la cláusula primera del pliego, este contrato tiene carácter administrativo. El órgano de contratación tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se susciten durante la vigencia del mismo sobre su interpretación, modificación, efectos y extinción, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos señalados en la Ley. En los procedimientos que se instruyan para la adopción de acuerdos relativos a la interpretación, modificación y resolución del contrato deberá darse audiencia al contratista. Será preceptivo el informe del Consejo de Estado en los casos de: a) Interpretación, nulidad y resolución, cuando se formule oposición por parte del contratista. b) Modificaciones del contrato, cuando la cuantía de las mismas, aislada o conjuntamente, sea superior a un 10 por 100 del precio primitivo del contrato, cuando éste sea igual o superior a 6.000.000 de euros. Las resoluciones que dicte el órgano de contratación en el ejercicio de sus prerrogativas podrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos. Cláusula 59. Información y publicidad sobre intervenciones de los Fondos Estructurales. Serán de aplicación las normas contenidas en el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo, de 11 julio 2006, por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Social de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión, desarrollado por el Reglamento 1828/06 de la Comisión, de fecha 8 de diciembre de 2006.


FEDER-COHESIÓN


ANEXO I MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

D./Dña………………………………………………………………………………., con domicilio en ………………………………….., provincia de …………………., en la calle…………………………………………………., número………………. y DNI número…………………………………… en nombre (propio) o (de la empresa que representa)………………………………... con CIF/NIF……………y domicilio fiscal en………………………………… calle…………………………………………………, número……………… enterado de las condiciones, requisitos y obligaciones que se exigen para la adjudicación del contrato de ejecución de obras relativas al Proyecto de “…………………….”se compromete a tomar a su cargo la ejecución del mismo, con estricta sujeción a los expresados requisitos, condiciones y obligaciones, todo ello de acuerdo con lo establecido en los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas particulares y citado proyecto que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente, por un precio de:

Presupuesto de Ejecución Material: …………....€ (en letra y número). 14% Gastos Generales: …………...€ (en letra y número). 6% Beneficio Industrial: ………….. € (en letra y número). Suma: ……………€ (en letra y número). 10% IPSI: ……………€ (en letra y número). Presupuesto Ejecución Contrata: ………….…€ (en letra y número).

Asimismo, se adjunta el presupuesto total desglosado por capítulos y partidas en la forma prevista en la cláusula 2 del pliego de prescripciones técnicas Fecha y firma del licitador. DIRIGIDO AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN

58

ANEXO II

MODELO AVAL La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca), NIF, con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en la calle/plaza/avenida, código postal, localidad, y en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este documento, AVALA a: (nombre y apellidos o razón social del avalado), NIF, en virtud de lo dispuesto por: (norma/s y artículo/s que impone/n la constitución de esta garantía) para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato u obligación asumida por el garantizado), ante (órgano administrativo, organismo autónomo o ente público), por importe de: (en letra y en cifra). La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Caja General de la Ciudad, con sujeción a los términos previstos en la legislación de contratos de las Administraciones Públicas, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depósitos. El presente aval estará en vigor hasta que (indicación del órgano de contratación) o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelación o devolución de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público y legislación complementaria. (Lugar y fecha) (Razón social de la entidad) (Firma de los apoderados) BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORÍA JURÍDICA DE LA C.G.D. O ABOGACÍA DEL ESTADO Provincia Fecha Número o código


FEDER-COHESIÓN


ANEXO III

MODELO DE DECLARACIÓN A LOS EFECTOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 146.4 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO Exp. ….. / 20…. D. _________________________________________________, NIF. __________, con domicilio en la C/ _______________________________, C.P. (_________) de: __________ _________, Teléfonos de contacto._________ _, Email: ___________________, en nombre propio o en representación de la empresa: _____________________________, CIF - NIF:______________, con domicilio a efecto de notificaciones C/ ____________________________, C.P.(__________) de: _____________________,teléfonos:___________,Email.______________________________________, en su calidad de: ______________________________ según acredita mediante Escritura de Apoderamiento núm.: _________ de fecha: __________, del protocolo de D.: _________________________________________ Notario de: ____________. Declara bajo su personal responsabilidad y otorgada ante mí, (1)......................................................, para que haga constar las manifestaciones siguientes: - Que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración. - Que la empresa a la que representa cumple con los requisitos de capacidad, representación y solvencia exigidos en el presente pliego, y se compromete en caso de que la propuesta de adjudicación recaiga a su favor, a aportar los documentos que se señalan en la cláusula 16 (2) - Que la empresa a la que representa, sus administradores y representantes legales, así como el firmante, no están incursos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar señaladas en el Art. 60 del TRLCSP en los términos y condiciones previstos en el mismo y se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y no tiene deudas en período ejecutivo de pago con la Ciudad Autónoma de Ceuta y, si las tiene, están garantizadas. - Que en la oferta presentada por la citada empresa se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales y protección del medio ambiente. - A efectos de lo previsto en el art. 145.4 del TRLCSP, en relación a la declaración concerniente de concurrir a esta licitación empresas vinculadas por encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el art. 42 del Código de Comercio, manifiesta (marcar con X lo que proceda):

□ No encontrarse vinculada con ninguna empresa.

60

□ Ser empresa vinculada, por encontrarse en alguno de los supuestos

previstos en el artículo 42 del Código de Comercio, presentándose a la licitación las siguientes empresas: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

□ Ser empresa vinculada, por encontrarse en alguno de los supuestos

previstos en el artículo 42 del Código de Comercio, no presentándose a esta licitación ninguna de las empresas con las que existe dicha vinculación - En relación con lo dispuesto en el art. 59 del TRLCSP en cuanto a las uniones de empresarios, manifiesta (marcar con X lo que proceda):

□ No concurrir en UTE □ Concurrir en UTE, asumiendo el compromiso de constituirse formalmente

en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato, con las empresas que a continuación se detallan, indicando la participación de cada una: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ - A efectos de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Integración Social de los Minusválidos, manifiesta (marcar con X lo que proceda):

□ Que la empresa a la que represento NO está obligada a contar con un 2% de

trabajadores con discapacidad o adoptar las medidas alternativas correspondientes, por no emplear a un número de 50 o más trabajadores.

□ Que la empresa a la que represento SÍ está obligada a contar con un 2% de

trabajadores con discapacidad o adoptar las medidas alternativas correspondientes, por emplear a un número de 50 o más trabajadores. Para su acreditación, APORTO (marcar con X lo que proceda):


FEDER-COHESIÓN


□ Certificado de la empresa en el que consta el número global de trabajadores de

plantilla y el número particular de trabajadores con discapacidad.

□ Copia de la declaración de excepcionalidad y declaración sobre las medidas

concretas aplicadas al respecto.

- Que, a la finalización del plazo de presentación de las proposiciones, cumple con todos y cada uno de los requisitos exigidos en la cláusula 15 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen el contrato objeto de la presente licitación, reuniendo la totalidad de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos, pudiendo acreditarlo con la documentación correspondiente cuado así sea requerido por el órgano de contratación. En ____________________ a ____ de ___________________ de 20 __ Fdo. ______________________________ Ante mi _________________________________ (sello y firma) (1) Otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u organismo profesional cualificado (2) Se advierte que el momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidas para contratar con la Administración será el de finalización del plazo de presentación de proposiciones, por lo que desde la citada fecha, deberá cumplir el licitador con tales previsiones.

62

ANEXO IV

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DE

CALIDAD SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS.

D/Dª…………………………………………………., con DNI nº …………………... y domicilio en (localidad, provincia, calle, etc.)……………………………………………, en representación de la entidad……………..………………, con N.I.F……………………….., en su calidad de ………………………….., en relación con el procedimiento de adjudicación del contrato de ………………………………………………………………….., nº de expediente…………. Se compromete a la ejecución del contrato de acuerdo con el expediente administrativo, asumiendo como obligatorias las condiciones establecidas en el Pliego bajo la rúbrica “condiciones especiales de calidad social en la ejecución del contrato” y que consiste en: La empresa adjudicataria se compromete a incorporar en la obra adjudicada el número de contratos de trabajadores, resultante de la aplicación del porcentaje de inserción estimado según la cláusula citada, que a la fecha del acta de inicio de la obra se encuentren en desempleo con una antigüedad de al menos seis meses, y que no hayan trabajado para la empresa adjudicataria o las subcontratas que la adjudicataria designe en la obra en cuestión, en los doce meses anteriores a dicha fecha. En el supuesto que la empresa adjudicataria subcontrate la ejecución de determinadas partes del contrato, la obligación que se deriva del cumplimiento de la cláusula social será asumida del mismo modo e íntegramente. En cumplimiento de lo anterior declaro que para la realización del contrato referido anteriormente me comprometo a la contratación durante todo el tiempo de ejecución de la obra del número de trabajadores que resulte como consecuencia de la aplicación de la fórmula contemplada en la cláusula especial de calidad social prevista para la presente contratación.

En ………..…….,a……de………..de 2014 Fdo

Autoridad administrativa ante la que se otorga (Firma, nombre y sello) (*)Si esta declaración no se realiza ante Notario, podrá realizarse ante la autoridad competente adscrita al órgano de contratación.


FEDER-COHESIÓN


ANEXO V

D./Dña………………………………………………………………………………., con domicilio en ………………………………….., provincia de …………………., en la calle…………………………………………………., número………………. y DNI número…………………………………… en nombre (propio) o (de la empresa que representa)………………………………... con CIF/NIF……………y domicilio fiscal en………………………………… calle…………………………………………………, número……………… en relación con el procedimiento de adjudicación del contrato de ……………………………………………. Nº de expediente …………………….., se compromete a la ejecución del contrato, asumiendo como obligatorias las condiciones establecidas en la cláusula 42 del Pliego bajo la rúbrica “condiciones especiales medioambientales de ejecución del contrato”. En ………….,a……..de………de.2014 Fdo.: Autoridad administrativa ante la que se otorga (Firma, nombre y sello) (*)Si esta declaración no se realiza ante Notario, podrá realizarse ante la autoridad competente adscrita al órgano de contratación.

64


FEDER-COHESIÓN


PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS CONTENIDAS EN EL PROYECTO INSTALACIÓN DE NUEVA RED DE SANEAMIENTO EN CASAS NUEVAS (ZONA BAJA) EN LA BARRIADA PRÍNCIPE ALFONSO DE CEUTA. (EXPEDIENTE Nº 23/14).

ÍNDICE

CAPÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES

Sección primera. Cláusulas generales Cláusula 1. Entidad contratante. Cláusula 2. Régimen jurídico del contrato. Cláusula 3. Necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato. Cláusula 4. Perfil del contratante. Cláusula 5. Capacidad para contratar.

Sección Segunda. Del contrato Cláusula 6. Objeto del contrato. Cláusula 7. Presupuesto base de licitación y precio del contrato. Cláusula 8. Financiación Cláusula 9. Procedimiento de adjudicación y tramitación. Cláusula 10. Clasificación empresarial.

Sección Tercera. De las garantías

Cláusula 11. Garantía provisional y definitiva Cláusula 12. Devolución y cancelación de la garantía definitiva. Cláusula 13. Reposición y reajuste de garantías.

Sección Cuarta. De las proposiciones Cláusula 14. Presentación de proposiciones. Cláusula 15. Forma y contenido de las proposiciones. Cláusula 16. Aclaraciones sobre la presentación de la documentación Cláusula 17. Composición de la Mesa de Contratación. Cláusula 18. Calificación de la documentación presentada y apertura de proposiciones. Cláusula 19. Ofertas desproporcionadas o anormales.

Sección quinta. De la adjudicación del contrato

Cláusula 20. Plazos para la adjudicación Cláusula 21. Renuncia o desistimiento. Cláusula 22. Adjudicación Cláusula 23. Perfección y formalización del contrato. Cláusula 24. Publicación de la formalización de los contratos.

66

CAPÍTULO SEGUNDO EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Sección primera. Normas generales Cláusula 25. Plan de seguridad y salud en el trabajo Cláusula 26. Licencias, autorizaciones e impuestos. Cláusula 27. Acta de comprobación de replanteo e inicio de obras. Cláusula 28. Dirección Facultativa e inspección de las obras. Cláusula 29. Vinculación al proyecto de ejecución aprobado. Cláusula 30. Ensayos y análisis de materiales y unidades de obra. Cláusula 31. Riesgo y ventura. Cláusula 32. Cesión del contrato. Cláusula 33. Subcontratación. Cláusula 34. Responsable del contrato

Sección segunda. Del plazo de ejecución Cláusula 35. Duración del contrato

Sección tercera. De la modificación y suspensión del contrato

Cláusula 36. Modificación del contrato Cláusula 37. Suspensión del contrato.

Sección cuarta. Responsabilidad del contratista

Cláusula 38. Unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto. Cláusula 39. Responsabilidad del contratista.

CAPÍTULO TERCERO DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Sección primera. De las obligaciones esenciales.

Cláusula 40. Obligaciones esenciales. Cláusula 41. Condiciones especiales medioambientales de ejecución del contrato. Cláusula 42. Condiciones especiales de calidad social de ejecución del contrato.

Sección segunda. De los abonos al contratista. Cláusula 43. Precios Cláusula 44. Abonos de las unidades de obra. Cláusula 45. Abonos de las unidades de seguridad y salud. Cláusula 46. Revisión de precios.

Sección tercera. De las exigencias al contratista Cláusula 47. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista. Cláusula 48. Otras obligaciones del contratista. Cláusula 49. Reglas especiales respecto del personal laboral de la empresa contratista. Cláusula 50. Medidas de contratación con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad.


FEDER-COHESIÓN


Sección cuarta. De las disposiciones laborales y sociales

Cláusula 51. Obligaciones laborales y sociales.

CAPÍTULO CUARTO EXTICIÓN DEL CONTRATO

Sección primera. De la terminación de la obra Cláusula 52. Cumplimiento del contrato. Cláusula 53. Recepción de las obras. Cláusula 54. Certificación final de las obras

Sección segunda. Del plazo de garantía

Cláusula 55. Plazo de garantía. Cláusula 56. Liquidación de las obras.

Sección tercera. De la resolución del contrato

Cláusula 57. Resolución del contrato.

Sección cuarta. Prerrogativas de la Administración y Tribunales competentes Cláusula 58. Prerrogativas de la Administración y Tribunales competentes. Cláusula 59. Información y publicidad sobre intervenciones de los Fondos Estructurales

ANEXO I

MODELO PROPOSICIÓN ECONÓMICA

ANEXO II

MODELO DE AVAL

ANEXO III

MODELO DE DECLARACIÓN A LOS EFECTOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 146.4 DEL TRLCSP

ANEXO IV

DECLARACIÓN RESPONSABLE CUMPLIMIENTO CONDICIONES ESPECIALES CALIDAD

SOCIAL

ANEXO V

DECLARACIÓN RESPONSABLE CUMPLIMIENTO CONDICIONES ESPECIALES MEDIOAMBIENTALES

Documents

PLIEGO DE CL USULAS ADMINISTRATIVAS … DE CLAUSULAS... · pliego de clÁusulas administrativas particulares que ha de regir el procedimiento abierto para la contrataciÓn de las