PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES · Pliego de Condiciones Particulares 27/2016 Universidad Nacional de Entre Ríos Fecha impresión: 03/06/2016 Impreso con SIU-Diaguita 2 6 Demolición:

Pliego de CondicionesParticulares 27/2016

Universidad Nacional de Entre Ríos

Fecha impresión: 03/06/2016 Impreso con SIU-Diaguita 1

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES Nombre organismo contratante: Universidad Nacional de Entre Ríos

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Tipo: Licitación Privada 27/2016Clase: De etapa única nacionalModalidad: Sin ModalidadExpediente: EXP_FING-UER:000060/2016Objeto de la contratación: LICITACIÓN PRIVADA OBRA TERMINACIÓN CENTRO DEMEDIOSRubro: ConstruccionLugar entrega único: Facultad de Ingeniería (Ruta Pcial. 11.Km. 10 (3100) ORO VERDE, EntreRíos)

Retiro de pliego Consulta de pliego

Dirección: Ruta Pcial. 11.Km. 10 , (3100) ,ORO VERDE, Entre RíosPlazo y horario: De Lunes a Viernes de 09:00hsa 13:00hsCosto del pliego: $ 0,00

Dirección: Ruta Pcial. 11.Km. 10, (3100), OROVERDE, Entre RíosPlazo y horario: De Lunes a Viernes de 09:00hsa 13:00hs

Presentación ofertas Acto de apertura

Dirección: Ruta Pcial. 11.Km. 10, (3100), OROVERDE, Entre RíosFecha de inicio: 16/05/2016Fecha de finalización: 16/06/2016Hora de finalización: 10:30 hs.

Lugar/Dirección: Ruta Pcial. 11.Km. 10,(3100), ORO VERDE, Entre RíosDía y hora: 16/06/2016 a las 10:30 hs.

RENGLONES

Renglón Descripción Unidadde medida

Cantidad

1 Preliminar: Obrador METROCUADRADO

9,00

2 Preliminar: Cartel de Obra METROCUADRADO

2,00

3 Preliminar: Vallado de Seguridad UNIDAD 1,004 Preliminar: Limpieza de sector a intervenir y replanteo METRO

CUADRADO144,00

5 Demolición: Sector escalera existente UNIDAD 1,00




6 Demolición: Vano conexión sanitario accesible en nivel +-0.00 METROCUADRADO

15,00

7 Demolición: Sanitario prototipado tabiques para llegadaascensor

UNIDAD 1,00

8 Demolición: Muros para llegada ascensor 2do nivel y 3er nivelincluye retiro de ventanas

METROCUADRADO

4,00

9 Demolición: Parapeto Hormigon en nivel +4.30 UNIDAD 1,0010 Movimientos de tierra: Excavación para vigas de fundación. METRO

CUBICO6,00

11 Movimientos de Tierra: Excavación para bases de columnas METROCÚBICO

33,00

12 Movimientos de Tierra: Excavación para fosa ascensor METROCÚBICO

3,35

13 Estructuras: Vigas Fundación METROCÚBICO

3,00

14 Estructuras: Bases y Troncos Columnas METROCÚBICO

13,60

15 Estructuras: Columnas METROCÚBICO

7,16

16 Estructuras: Vigas Superiores METROCÚBICO

5,20

17 Estructuras: Losas de Viguetas METROCUADRADO

100,70

18 Estructuras: Vigas Pasadizo Ascensor METROCÚBICO

5,28

19 Estructuras: Losa Reforzada Sala Maquinas Ascensor METROCUADRADO

9,24

20 Estructuras: Reforma Escalera de HºAº en nivel +-0.00 UNIDAD 1,0021 Mampostería: Muro 0,45 m doble, una cara vista (Incl.

impermeable) nivel +-000METROCÚBICO

13,00

22 Mampostería: Muro 0,30 doble, una cara vista (IncluyeImpermeable) nivel 0,00 a + 4,30

METROCÚBICO

42,00

23 Mampostería: Muro 0,20 ladrillo común fachada Oeste nivel+0.00

METROCÚBICO

4,40

24 Mampostería: Muro ladrillo hueco del 0.18 METROCUADRADO

133,00

25 Mampostería: Tabique ladrillo hueco del 0.12 METROCUADRADO

19,20

26 Cubierta: Sobre losa Cubierta Sobre sanitario accesible METROCUADRADO

10,00




27 Cubierta: Sobre losa Aleros ingreso METROCUADRADO

34,71

28 Cubierta: Sobre losa sala maquinas ascensor METROCUADRADO

4,50

29 Capa aisladora horizontal METROCUADRADO

73,00

30 Revoques: Interior grueso y fino METROCUADRADO

251,15

31 Revoques: Completo exterior, impermeable, grueso y fino METROCUADRADO

132,00

32 Revoques: Interior grueso fratazado METROCUADRADO

70,00

33 Revoques: Reparación de revoques UNIDAD 1,0034 Revoques: Bajo revestimientos METRO

CUADRADO18,00

35 Cielorrasos Aplicado a la cal bajo losa METROCUADRADO

39,21

36 Contrapisos y Carpetas En nivel 0,00 y nivel +4,30 METROCUADRADO

345,00

37 Pisos: Piso de mosaico granítico compacto planta +- 0.00 yplanta nivel +4.30

METROCUADRADO

325,00

38 Pisos: Pisos y Zócalos en escalera existente con carpetanivelación

UNIDAD 1,00

39 Pisos: Remiendos pisos mosaicos graníticos UNIDAD 1,0040 Zócalos: Zócalos de mosaico granítico compacto METRO 120,0041 Zócalos: Remiendos Zócalos graníticos UNIDAD 1,0042 Alféizar y Gárgolas: Alféizar de hormigón UNIDAD 1,0043 Alféizar y Gárgolas: Gárgolas de Hormigón UNIDAD 1,0044 Colocación de Carpintería de Aluminio VEM1 3.60 X 2.35 UNIDAD 4,0045 Colocación de Carpintería de Aluminio VEM2 1.20 X 2.35 UNIDAD 1,0046 Colocación de Carpintería de Aluminio VEM3 0.70 X1.35 UNIDAD 3,0047 Colocación de Carpintería de Aluminio VEM4 1.40 X 2.40 UNIDAD 1,0048 Colocación de Carpintería de Aluminio VEM5 2.00 X 3.20 UNIDAD 1,0049 Colocación de Carpintería de Aluminio VEM6 2.20 X 0.70 UNIDAD 1,0050 Colocación de Carpintería de Aluminio VEM7 1.60 X 3.20 UNIDAD 1,0051 Colocación de Carpintería de Aluminio VEM8 0.70 X 0.70 UNIDAD 1,0052 Colocación de Carpintería de Aluminio VEM9 3.60 X 2.45 UNIDAD 2,0053 Colocación de Carpintería de Aluminio VEM10 1.20 X 2.45 UNIDAD 1,0054 Colocación de Carpintería de Aluminio VEM11 1.00 X 1.00 UNIDAD 1,0055 Colocación de Carpintería de Aluminio PA1 3.40 X 3.65 UNIDAD 2,0056 Colocación de Carpintería de Aluminio PA2 2.00 X 0.90 UNIDAD 1,00




57 Colocación de Carpintería de Aluminio PA3 2.00 X 0.90 UNIDAD 1,0058 INSTALACION SANITARIA: Desagues Cloacales incluye

materiales: Sanitario accesible en planta bajaUNIDAD 1,00

59 INSTALACION SANITARIA: Desagues Cloacales incluyemateriales:Modificar caño bajada pileta prototipado

UNIDAD 1,00

60 INSTALACION SANITARIA: Instalación de Agua incluyemateriales: Alimentación a baño accesible en planta baja

UNIDAD 1,00

61 INSTALACION SANITARIA: Desagues Pluviales incluyemateriales:Desague bajo pasadizo ascensor incluye materiales

UNIDAD 1,00

62 INSTALACION SANITARIA: Colocación artefactos sanitariosaccesible en planta baja

UNIDAD 1,00

63 INSTALACION DE GAS Cambiar ubicación gabinete paratubos de gas envasado incluye materiales

UNIDAD 1,00

64 INSTALACION DE GAS Cambiar ubicación caño alimentaciona nivel +10.65 incluye materiales

UNIDAD 1,00

65 Revestimiento en sanitario accesible METROCUADRADO

17,00

66 Hojalateria: Reforma canaleta desagues techo chapa en salida aterraza .incluye materiales

UNIDAD 1,00

67 Limpieza final de obra UNIDAD 1,00

CLAUSULAS PARTICULARESARTÍCULO 1: Otro -

MEMORIA DESCRIPTIVA

Proyecto Cerramiento Planta Baja, 1er nivel y Pasadizo de Ascensor“Edificio Centro de Medios”

Memoria descriptiva:Se trata de la provisión de Mano de Obra para el completamiento de la planta baja y primer piso delBloque II del edificio llamado “Centro de medios”.El mismo fue ejecutándose en diferentes etapas según financiamientos otorgados a nuestraUniversidad. Inicialmente fue una estructura de hormigón vacía.El bloque II consta de: Planta Baja y tres niveles, actualmente tiene terminados y en uso el Nivel N° 2(+7.44) y el Nivel N° 3 (+10.65) restando completarse la Planta Baja (+-0.00) y el Nivel N° 1 (+4.30).El pasadizo para el ascensor que posee el edificio no tiene las medidas reglamentarias para un ascensorapto para personas con discapacidades motrices, por esta razón se deberá construir el pasadizo exteriorpara un ascensor electromecánico accesible, que será provisto por el comitente. También se ejecutaráun sanitario accesible en la planta baja a nivel +-0.00.




El cerramiento exterior se ejecutará con paredes de ladrillo común visto o revocado siguiendo laarquitectura del bloque anexo y las aberturas serán de aluminio color blanco. Los pisos y zócalosserán de mosaico granítico como el resto del edificio. Todos estos materiales se encuentran acopiadospor la facultad.

En todos los rubros se cotizará la provisión de mano de obra a excepción de los rubros deinstalaciones cloacales, desagües pluviales, instalación de agua, instalación de gas y la hojalateríadonde, por la particularidad de la tarea no es posible prever la cantidad de material a utilizar. Poresta razón dichos rubros deberán cotizarse con materiales.

PRESUPUESTO OFICIAL DE LA OBRA $ 1.366.479,57 (pesos un millón trescientos sesentay seis mil cuatrocientos setenta y nueve con 57/100) .

ARTÍCULO 2: Otro -LISTADO DE PLANOS:

Plano No 00 Planta Baja proyectada s/ escalaPlano No 01 Planta Baja proyectada Esc: 1/75Plano No 02 Planta Arquitectura nivel +4.30 Esc: 1/75Plano No 03 Planta Arquitectura nivel +7.44 Esc: 1/75Plano No 04 Planta Arquitectura nivel +10.65 Esc: 1/75Plano No 05 Planta Arquitectura nivel +13.69 Esc: 1/75Plano No 06 Planta de techos Esc: 1/75Plano No 07 Fachada Esc: 1/75Plano No 08 Fundaciones existentes- Estado actual: Esc:1/75Plano No 09 Estructuras fundaciones s/ escalaPlano No 10 Estructuras s/ planta baja s/ escalaPlano No 11 Planillas carpinterías a colocar s/ escalaPlano No 12 Planillas carpinterías a colocar s/ escalaPlano No 13 Planillas carpinterías a colocar s/ escalaPlano No 14 Corte C-C Esc: 1/75Plano No 15 Corte A-A Esc: 1/75Plano No 16 Corte B-B Esc: 1/75Plano No 17 Reforma tramo inicial escalera de Ho AoPlano No 18 Instalación Sanitaria Baño AccesiblePlano No 19 Carpintería a colocar en sala de máquinas ascensor s/escala

Anexo Convocatoria 27/2016 Universidad Nacional de Entre Ríos


ANEXO CONVOCATORIA27/2016

RENGLONES

Renglón Especificación técnica

1 1)TRABAJOS PRELIMINARES:1.1- OBRADOR. Se realizará una casilla, sanitario de personal y depósito de materiales,en chapa acanalada o cualquier otro material, el que previamente deberá ser aceptado porla Dirección de la obra.El contratista deberá presentar con la debida anticipación previo al comienzo de lostrabajos y para su aprobación con un plazo máximo de cinco (5) días después de la firmadel contrato, un plano donde se especifique: depósito de materiales, módulo de bañoquímico, vestuario del personal, oficinas del representante técnico, encargado o capatazde obra, oficina para inspección de obra y demás construcciones provisionales que serequieran para la realización de los trabajos.-El contratista tendrá a su cargo el mantenimiento e higiene y el perfecto estado deconservación de todas las instalaciones provisionales y elementos mencionados en elpresente artículo.-No se deberá utilizar agua de la zona ya que la misma es muy dura y no es apta parael preparado de morteros y hormigones, por lo tanto el contratista deberá abastecerse deagua dulce para el preparado de los mismos

2 1.2- CARTEL DE OBRA: El contratista colocará en el lugar que le señale la inspecciónun (1) cartel de obra, de acuerdo al diseño que forma parte de este pliego, dentro de unplazo de quince (15) días contados a partir de la firma del contrato.-

3 1.3-VALLADO DE SEGURIDAD: Debido a que se trabajará sobre todos los niveles deun edificio existente, se colocará un vallado de seguridad en todo el perímetro donde serealizarán los trabajos, como así también en la escalera existente de hormigón por dondese accederá del nivel +-0.00 al nivel +4.30.Tanto para el vallado perimetral como la protección en la escalera existente el contratistadeberá entregar a la inspección de la obra un diseño del armado de este vallado deprotección para su aprobación, todo esto antes de dar inicio a los trabajos.

4 1.4- LIMPIEZA DEL SECTOR A INTERVENIR Y REPLANTEO: La empresacontratista deberá efectuar la limpieza del sector de edificio afectado por la obra segúnindicaciones de la Inspección de obra.El día que quede asentado como: DÍA DE INICIO DE OBRA (según acta) se procederáal replanteo de la obra según plano de pliego.



No se permitirá el inicio de ninguna tarea, hasta tanto la inspección dé por aprobado elreplanteo que deberá quedar asentado en el libro de órdenes de servicio.

5 2) DEMOLICIONES: Se deberán demoler algunos sectores del EDIFICIOEXISTENTE, según se indica en los planos de proyecto se deberá retirar el escombro dela demolición del predio de la UNER. Los volquetes necesarios y el traslado del mismoserán por cuenta de la empresa contratista

La responsabilidad del Contratista será completa, respondiendo por los daños yperjuicios que ocasionare a terceros o personal afectado, por lo que tomará todaslas precauciones al realizar estas obras, programando las secuencias, apuntalando yarriostrando provisoriamente, con el fin de que no queden paredes, techos o elementossueltos y puedan derrumbarse.Deberá asegurarse el normal funcionamiento de las instalaciones existentes de modo tal deno afectar las actividades académicas. En función de esto, la empresa deberá presentar unplan de trabajo especificando los sectores y períodos de intervención, de modo tal que, lasautoridades del establecimiento puedan organizar sus actividades en los espacios áulicosnecesarios para el desarrollo de sus actividades.

2.1: DEMOLICION SECTOR ESCALERA EXISTENTE: Se demolerá la escalerahasta el 7mo escalón dejando los hierros pelados para luego ejecutar el nuevo tramo, perocon otra dirección.

6 2.2: DEMOLICION CONEXIÓN A SANITARIO ACCESIBLE: Se demolerá elvano de muro de 0,30 m para el ingreso a dicho sanitario.

7 2.3: DEMOLICION TABIQUES PROTOTIPADO: Se demolerán los tabiques anivel +10.65 que se especifican en plano, para generar un rellano con las medidasreglamentarias para la llegada del ascensor accesible.

8 2.4: DEMOLICION MUROS PARA LLEGADA ASCENSOR: Se demolerán losmuros exteriores del edificio donde se ejecuten las paradas el ascensor en elnivel 2do nivel 3er nivel incluye retiro de ventanas

9 2.5: DEMOLICION PARAPETO DE HORMIGON: Se demolerá el parapeto dehormigón armado del nivel +-4.30, para generar una continuidad del espacio a ese nivel.

10 3) MOVIMIENTO DE TIERRA:3.1 EXCAVACIONES PARA VIGAS DE FUNDACION: Se deberán ejecutarsegún plano de fundaciones.

11 3.2 EXCAVACIONES PARA BASES DE COLUMNAS: Se deberán ejecutar segúnplano de fundaciones. Las columnas de los ingresos B1, B2, B3, B4, B21, B22, B23, B24,B25, B26, B27, B28 mas la del sanitario accesible B29, B30, B31 se ejecutarán sobreterreno natural.A las bases designadas como B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15,B16, B17, B18, B19, B20. Se les deberá incluir el trabajo de demolición del contrapiso



de hormigon existente. Para este ítem se aplica lo definido para el ítem No 2:DEMOLICIONES

12 3.3 EXCAVACIONES PARA FOSA ASCENSOR: Se deberán ejecutar segúnplano de fundaciones.

13 4) ESTRUCTURAS DE HORMIGON:

Las presentes especificaciones se refieren a las condiciones que deberá cumplir la elhormigón armado en cuanto a su elaboración, así como todas las tareas que tenganrelación con la estructura en sí y su aspecto constructivo, debiendo cumplir con las normasvigentes.Reglamentación vigente: Se deberá cumplir en un todo con las especificaciones delReglamento C.I.R.S.O.C. 201 y anexos., el que en adelante será citado a referencia como“el reglamento”.En correspondencia, en la obra se respetará fielmente el mencionadoreglamento en lo que refiere a tecnología de los materiales, encofrados, reglas delarmado, desde la fabricación hasta el curado del hormigón, así como a las condiciones deaceptación de los trabajos por parte de la Inspección de Obra.Del hormigón: El agua existente en el predio y provista por red o por bombeo tienecontenidos de sales, por tanto la contratista deberá proveer el agua dulce a obra, corriendopor su cuenta y costo el transporte de las mismas. Las operaciones de producción,transporte, colocación, compactación, tratamiento de las superficies, protección y curadodel hormigón se realizará en un todo de acuerdo al Capítulo 7 del Reglamento y formatal que una vez retirados los encofrados, se obtengan estructuras compactas, de aspectoy textura uniformes, impermeables, seguras y durables de acuerdo con las necesidadesdel tipo de estructura y teniendo en cuenta que en los paramentos de hormigón visto laterminación superficial será del tipo T3, según lo especificado en el Reglamento.En cada elemento estructural deberá tener la resistencia característica de rotura acompresión correspondiente a la clase de hormigón especificada en planillas de cálculo(H21, H17, H13). Los materiales utilizados en la producción de la mezcla (cemento,agregados finos y agregados grueso, agua y aditivos), así como su dosificación yconsistencia deberán cumplir con los requisitos establecidos en el Cap. 4 y Cap. 5 delReglamento.ESTUDIO DE SUELOS: El contratista deberá realizar el estudio de sueloscorrespondiente antes del inicio de los trabajos.CÁLCULO Y DIMENSIONAMIENTO: Quedará a cargo del contratista presentarante la Inspección de Obra, las planillas de cálculo, dimensionado y doblado dehierros correspondientes. Las especificaciones que figuran en los planos de estructurascorresponden a un predimensionado. Los cálculos presentados por el contratista, deberánser realizados por un ingeniero matriculado, el cual deberá firmar la totalidad dela documentación presentada. El Contratista no podrá efectuar ningún reclamo a laInspección de Obra por las diferencias que pudiesen presentarse en la elaboración del



proyecto definitivo respecto de los planos de Licitación, ya que las dimensiones realesdeberán ser evaluadas y consideradas oportunamente en su propuesta.El Contratista deberá confeccionar y presentar para aprobación de la inspección de Obra, la siguiente documentación: Planos de encofrados y/o replanteo, escala 1:50, Planos yplanillas de armaduras. Sobre cada plano se deberá consignar el tipo de acero a empleary la calidad de hormigón que se hallan fijados.El mezclado del hormigón deberá realizarse en forma automática quedando expresamenteprohibido el mezclado manual. Las condiciones de mezclado serán tales, que permitiránobtener una distribución homogénea de los componentes y una coloración uniforme elhormigón. La consistencia de la mezcla será tal que con los medios de colocación quese utilicen, el hormigón pueda deformarse plásticamente en forma rápida llenando porcompleto el encofrado y envolviendo totalmente las armaduras.El hormigón deberá ser vibrado con equipos mecánicos de inmersión. Toda superficie dehormigón deberá ser sometida a proceso de curado por un lapso de 3 días si se utilizacemento de alta resistencia inicial, y de 7 días en el caso que el hormigón contengacemento común.La unión entre los hormigones de dos edades diferentes deberá tratarse con productosde probada calidad que serán provistos por el comitente, con el objeto de garantizar laadherencia entre ambas superficies.El hormigón que sea elaborado en planta y transportado en camiones mezcladores,deberá ser entregado y colado dentro de los tiempos máximos de demora fijados porlas prescripciones reglamentarias entre su fabricación y su volcado en moldes siendoresponsabilidad del Contratista el control de dichos tiempos, no constituyendo excusapara pobres resultados en los ensayos de probetas posteriores el exceso de tiempo encamión mezclador de los hormigones utilizados. Durante e inmediatamente después delvolcado del hormigón en los encofrados, este será compactado. La Dirección de Obra inspeccionará el funcionamiento correcto de los equipos de vibrado antes de cadahormigonado y como condición previa para autorizarlo.

Encofrados: en todos los casos se deberán respetar las dimensiones y detalles que seindiquen en los planos de replanteo. Los encofrados podrán ser de tablas de madera,metálicas, plásticas o paneles de madera compensada, tratados de forma tal que asegurenuna correcta terminación exterior. Los encofrados de madera se mojarán con abundanciadoce horas antes y previo a la colocación del hormigón, debiendo acusar en ese momentolas dimensiones que indiquen los planos.Previsión de agujeros nichos o canaletas: el Contratista preverá en correspondencia conlos lugares en que los elementos integrantes de las distintas instalaciones intercepten a laestructura de los orificios nichos canaletas y aberturas de tamaño adecuado para permitiren la oportunidad del montaje de las mismas el pasaje y armado de dichas instalaciones.Los marcos cajones y tacos previstos a tal efecto serán preparados prolijamente de



manera tal que luego puedan extraerse fácilmente tarea que el contratista efectuarásimultáneamente con el desencofrado.Armaduras: Los hierros para ejecutar las armaduras serán provistos por el comitente Lasbarras se cortarán y doblarán ajustándose a las formas y dimensiones indicadas en losplanos y documentos aprobados por la Dirección de Obra. Cuando las barras se coloquenen dos o más caras superpuestas, los centros de las barras de las capas superiores secolocarán sobre la misma vertical que los correspondientes a la capa inferior. Para sostenero separar las armaduras se emplearán soportes o espaciadores metálicos o de morterode cemento con ataduras metálicas. Las armaduras que en el momento de colocar elhormigón estuviesen cubiertas por mortero, pasta de cemento u hormigón endurecido,deberán limpiarse perfectamente.La colocación del hormigón se realizará de acuerdo a un plan de trabajos organizado que elContratista presentará a la Dirección de Obra para su consideración. El Contratista deberánotificar a la Dirección de Obra, con una anticipación mínima de 3 días hábiles, la fechade colocación del hormigón, no pudiendo comenzar hasta la inspección y aprobación delos encofrados, armaduras, insertos empotrados y apuntalamientos, como así también delas condiciones climáticas de operación.El intervalo de tiempo entre las operaciones de mezclado, a partir desde que el aguatome contacto con el cemento y la colocación del hormigón será de 45 minutos comomáximo, pudiendo extenderse a 90 minutos cuando el transporte se efectúe con camionesmezcladores.El hormigón se compactará a la máxima densidad posible con equipos vibratoriosmecánicos, complementando con apisonado y compactación manual si resultarenecesario.El hormigón se colocará en capas horizontales y continuas cuyo espesor no exceda de 15cm., ni el espesor máximo para que pueda ser correctamente compactado.No se deberá verter libremente el hormigón desde alturas mayores de 1,50 m. Para alturasmayores se deberán utilizar embudos y conductos verticales para evitar su segregación. Nose permitirá el vertido de hormigones, en los cuales haya transcurrido más de 90 minutosdesde que el agua y el cemento, o el cemento y los agregados, fueran puestos en contacto.Este tiempo se reducirá cuando se trabaje con altas temperaturas, salvo el caso que seutilicen aditivos retardadores de fragüe.El hormigón será compactado para que alcance su máxima densidad, sin que se produzcasu segregación, la compactación se realizará por vibración mecánica de alta frecuencia,aplicada mediante vibradores de inmersión, de no menos de 8000 vibraciones por minuto.En ningún caso se colocará hormigón fresco sobre otro que no haya sido adecuadamentecompactado.Protección del hormigón: desde su colocación, y hasta tanto adquiera la resistenciasuficiente, el hormigón deberá ser protegido del ataque de agentes externos que puedanalterar sus propiedades



El curado se comenzará inmediatamente después que el hormigón haya endurecido losuficiente como para que su superficie no resulte afectada por el método de curado quese adopte. El período de curado se fija como mínimo en 7 días, durante los cuales elhormigón se deberá mantener constantemente humedecido a una temperatura lo másconstante posible a fin de protegerlo de un secado prematuro, y de evitar la pérdida dehumedad interna.Remoción de encofrados, y otros elementos de sostén: la remoción de encofrados sólopodrá realizarse cuando el hormigón haya alcanzado la resistencia necesaria para queel elemento estructural posea la capacidad portante, con el grado de seguridad quecorresponda para resistir las cargas actuantes en el momento de realizar las tareas deremoción.Desencofrado: no se retirarán los encofrados ni moldes sin aprobación de la Dirección deObra y todos los desencofrados se realizarán sin perjudicar a la estructura de hormigón.El desarme del encofrado comenzará cuando el hormigón haya fraguado completamentey pueda resistir su peso propio y el de la carga a que pueda estar sometida durante laconstrucción.Tolerancia constructivas: en las dimensiones de los elementos, la máxima variación en lalongitud de los elementos será de: 5 % de la longitud, pero nunca superior a 1 cm.Los elementos estructurales que componen la estructura y las pautas para su proyecto yejecución se enuncian en los siguientes ítems.

4.1: VIGAS DE FUNDACION: Se ejecutarán según se indica en planos y planillas de

estructuras provistos por la empresa contratista y aprobadas la inspección de la obra. La mayor

parte de las vigas de fundación son existentes, se ejecutarán solo las que corresponden a las

superficies a ampliar.

14 4.2: BASES Y TRONCOS DE COLUMNAS: Se ejecutarán según se indica en planosy planillas de estructuras provistas por la empresa contratista y aprobadas la inspecciónde la obra, incluye las columnas del pasadizo ascensor.

15 4.3: COLUMNAS: Se ejecutarán según se indica en planos y planillas de estructurasprovistos por la empresa contratista y aprobadas la inspección de la obra , las columnasde los aleros de ingreso y de soporte de las nuevas losas irán de hormigón visto C13, C14,C15, C16, C17 ,C18, C19, C20, C25, C26, C27 ,C28.Las columnas del sanitario accesible y del pasadizo del ascensor no serán de hormigónvisto porque luego serán revocadas: C21, C22, C23, C29, C30, C31, C32. Las columnasdel pasadizo del ascensor se ejecutarán según especificaciones brindadas por el proveedordel ascensor que verificará el trabajo durante la ejecución, para evitar cualquiercontratiempo al momento de instalar el mismo.

16 4.4. VIGAS SUPERIORES: Se ejecutarán según se indica en planos y planillas deestructuras provistos por la empresa contratista y aprobadas la inspección de la obra. Las



vigas de los nuevos ingresos VE1, VE2, VE19, VE20, V22, VE23, se ejecutarán invertidaspreviendo el correspondiente desagüe pluvial.

17 4.5 LOSAS Se ejecutarán con viguetas pretensadas y ladrillos de poliestireno, para las losas indicadas en plano de estructura que forma parte de este pliego. Se deberánejecutar según el cálculo de estructuras provisto por la empresa contratista y aprobadas lainspección de la obra. En este ítem se incluirán las losas interiores, las losas de los alerosde ingresos y la losa del sanitario accesible.

18 4.6. VIGAS PASADIZO ASCENSOR: Se deberán ejecutar vigas de arriostre y soporte.Cada 1,20 mts, tal como se indica en plano. En el momento de la ejecución de las mismasse amurarán soportes para los guías previos al colado del hormigón dentro los encofradosde estas.

19 4.7 LOSAS REFORZADAS EN SALA MAQUINAS ASCENSOR: Se ejecutarándos losas según cálculo y planilla de estructuras provisto por la empresa contratista yaprobadas la inspección de la obra. La losa del piso de la sala de maquinas donde seapoyará el motor del ascensor, y la losa del techo de la sala de máquinas del ascensordonde se amurará un gancho de izaje para elementos de 1500 kg.

20 4.8 REFORMA ESCALERA DE HoAo EN NIVEL +-0.00: se reformarán los primeros6 escalones de la escalera existente que va desde el nivel+- 0.00 al nivel +4.30. Losescalones se ejecutarán de hormigón armado según planos y planillas de la misma.La estructura de este tramo nuevo se resolverá con dos tabiques de hormigón vistosegún plano y planillas de estructuras provistos por la empresa contratista y aprobadas lainspección de la obra.

21 5) MAMPOSTERÍA: La mampostería que se ejecuta sobre las vigas de fundaciónexistentes, hay diferentes espesores debido al ancho de estas.Se ejecutará con mano de obra de excelente calidad. Se asentarán con extremo cuidadosobre todo en uniones verticales, plomos, trabas exactas, horizontalidad de hiladas en todasu longitud, espesores de lechos de morteros uniformes, etc.

5.1 - 5.2: MURO LADRILLO COMÚN ESP. 0,45 y DE 0,30 m DOBLE UNACARA VISTA (Incl. impermeable): Se ejecutará para los muros exteriores del nivel +0.00 y en la caja de escalera del nivel que va del nivel +0.00 del piso inferior al +4.30de acuerdo a lo indicado en plano.Está compuesto de un muro interior de ladrillo hueco de 0.12 m y un muro exterior deladrillo común de espesor 0,15 m con terminación de ladrillo visto enrasado. El murode ladrillo hueco de 0,12 m interior llevará en su cara exterior un azotado impermeablede cemento – arena (1:3 con hidrófugo), teniendo un espesor de 5 mm. Sobre el azotadoimpermeable se pintará la superficie con un impermeabilizante bituminoso de primera



calidad, se aplicarán dos manos a pincel o rodillo la segunda mano (cruzada) se daráuna vez seca la primera. Durante la ejecución del tabique interior y antes del azotadoimpermeable, se dejará prevista una traba metálica con hierro de 6 Mm. de diámetroen forma de "Z" cada 50 cm. de distancia en horizontal y vertical, para vincular estamampostería con la de 0,15 m. exterior, las trabas irán asentadas con mortero de cemento.Las hiladas serán bien horizontales y no se aceptarán juntas que no están trabadas, suancho será de 1,5 cm. y terminación de junta tomada con cemento en la cara vista.El mortero de asiento será: 1/4:1:4 (cemento - cal en pasta - arena) o 1:5 (cemento dealbañilería - arena).

Para arriostramiento de la mampostería se ejecutarán encadenados americanos con 2hierros de 8 mm entre hiladas, a la altura de dintel los que se vincularán a los “pelos” dehierro de las columnas existentes.Se ejecutara mampostería de 45 cm según se consigna en plano de fachada hasta una alturade 0,90 cm se tomara en cuenta lo indicado para el muro de 0,30. Se ejecuta este espesorde mampostería para seguir con la imagen de la fachada del edificio contiguo.

22 5.1 - 5.2: MURO LADRILLO COMÚN ESP. 0,45 y DE 0,30 m DOBLE UNACARA VISTA (Incl. impermeable): Se ejecutará para los muros exteriores del nivel +0.00 y en la caja de escalera del nivel que va del nivel +0.00 del piso inferior al +4.30de acuerdo a lo indicado en plano.Está compuesto de un muro interior de ladrillo hueco de 0.12 m y un muro exterior deladrillo común de espesor 0,15 m con terminación de ladrillo visto enrasado. El murode ladrillo hueco de 0,12 m interior llevará en su cara exterior un azotado impermeablede cemento – arena (1:3 con hidrófugo), teniendo un espesor de 5 mm. Sobre el azotadoimpermeable se pintará la superficie con un impermeabilizante bituminoso de primeracalidad, se aplicarán dos manos a pincel o rodillo la segunda mano (cruzada) se daráuna vez seca la primera. Durante la ejecución del tabique interior y antes del azotadoimpermeable, se dejará prevista una traba metálica con hierro de 6 Mm. de diámetroen forma de "Z" cada 50 cm. de distancia en horizontal y vertical, para vincular estamampostería con la de 0,15 m. exterior, las trabas irán asentadas con mortero de cemento.Las hiladas serán bien horizontales y no se aceptarán juntas que no están trabadas, suancho será de 1,5 cm. y terminación de junta tomada con cemento en la cara vista.El mortero de asiento será: 1/4:1:4 (cemento - cal en pasta - arena) o 1:5 (cemento dealbañilería - arena).

Para arriostramiento de la mampostería se ejecutarán encadenados americanos con 2hierros de 8 mm entre hiladas, a la altura de dintel los que se vincularán a los “pelos” dehierro de las columnas existentes.Se ejecutara mampostería de 45 cm según se consigna en plano de fachada hasta una alturade 0,90 cm se tomara en cuenta lo indicado para el muro de 0,30. Se ejecuta este espesorde mampostería para seguir con la imagen de la fachada del edificio contiguo.



23 5.3: MURO LADRILLO COMUN DE ESPESOR 0,20: Se realizará mamposteríade ladrillo común con traba de 0,20 m. hasta la altura del antepecho indicado para lasaberturas que van sobre la fachada Oeste.

24 5.4: MURO LADRILLO HUECO DE 0,18 DE ESPESOR EN PASADIZO ASCENSOR Y SANITARIO ACCESIBLE:Se ejecutará en paredes de sanitarioaccesible y en el cierre del pasadizo del ascensor según se consigna en plano.Dichos muros deben quedar para revocar. Se ejecutaran vigas de arriostre cada 1,20según se consigna en ítem Na 4.6. Las paredes del pasadizo del ascensor deberán quedarperfectamente a plomo.

Este pasadizo deberá tener en todas sus caras internas y en toda la altura del mismo unaescuadra y un aplomado perfecto ya que se deberán amurar los soportes y las guías y delascensor a proveer por el comitente.

25 5.5: TABIQUE LADRILLO HUECO DE 0,12 DE ESPESOR: Se ejecutará enparedes interiores. Dichos tabiques deben quedar para revocar. En todos los casos estasmamposterías deberán vincularse entre sí y a la estructura de Ho Ao utilizando hierros.Como elemento vinculante de toda la mampostería y de esta a la estructura, se deberáejecutar un encadenado tipo americano, colocando en la hilada a la altura de dintel dosbarras redondas de 8 mm de diámetro asentadas con mortero de cemento.

26 6)CUBIERTA SOBRE LOSA6.1 SOBRE SANITARIO ACCESIBLE - 6.2 SOBRE ALEROS INGRESO 6.3SOBRE SALA DE MAQUINAS ASCENSOR: Se ejecutará un hormigón de pendientesobre las losas, con el espesor y pendiente que resulte de la nivelación, cuya referenciaestará dada por el nivel de la boqueta y el nivel de la superficie más lejana que desagua enél. En el embudo tendrá un espesor mínimo de 5 cm. El contrapiso será de agregado liviano(poliestireno expandido granulado). Sobre dicho contrapiso se ejecutará una carpeta decemento con mortero de dosaje 1:3:1 (cemento - arena - 1Kg. hidrófugo batido en 10 lts.de agua). Se ejecutarán juntas de dilatación las que serán rellenas con mastic asfáltico.Luego del secado de dicha carpeta que será lisa sin rugosidades , limpia y libre de tierraarena o cualquier suciedad ,se pintará con 2 manos membrana líquida sin diluir , se debedejar secar entre una mano y otra 2 a 3 horas .

(Cubierta Sobre losa Cubierta Sobre sanitario accesible m2 10,00 )27 6.1 SOBRE SANITARIO ACCESIBLE - 6.2 SOBRE ALEROS INGRESO 6.3

SOBRE SALA DE MAQUINAS ASCENSOR: Se ejecutará un hormigón de pendientesobre las losas, con el espesor y pendiente que resulte de la nivelación, cuya referenciaestará dada por el nivel de la boqueta y el nivel de la superficie más lejana que desagua enél. En el embudo tendrá un espesor mínimo de 5 cm. El contrapiso será de agregado liviano(poliestireno expandido granulado). Sobre dicho contrapiso se ejecutará una carpeta de



cemento con mortero de dosaje 1:3:1 (cemento - arena - 1Kg. hidrófugo batido en 10 lts.de agua). Se ejecutarán juntas de dilatación las que serán rellenas con mastic asfáltico.Luego del secado de dicha carpeta que será lisa sin rugosidades , limpia y libre de tierraarena o cualquier suciedad ,se pintará con 2 manos membrana líquida sin diluir , se debedejar secar entre una mano y otra 2 a 3 horas .

(Aleros ingreso m2 34,71)28 6.1 SOBRE SANITARIO ACCESIBLE - 6.2 SOBRE ALEROS INGRESO 6.3

SOBRE SALA DE MAQUINAS ASCENSOR: Se ejecutará un hormigón de pendientesobre las losas, con el espesor y pendiente que resulte de la nivelación, cuya referenciaestará dada por el nivel de la boqueta y el nivel de la superficie más lejana que desagua enél. En el embudo tendrá un espesor mínimo de 5 cm. El contrapiso será de agregado liviano(poliestireno expandido granulado). Sobre dicho contrapiso se ejecutará una carpeta decemento con mortero de dosaje 1:3:1 (cemento - arena - 1Kg. hidrófugo batido en 10 lts.de agua). Se ejecutarán juntas de dilatación las que serán rellenas con mastic asfáltico.Luego del secado de dicha carpeta que será lisa sin rugosidades , limpia y libre de tierraarena o cualquier suciedad ,se pintará con 2 manos membrana líquida sin diluir , se debedejar secar entre una mano y otra 2 a 3 horas .

(Cubierta Sobre losa sala maquinas ascensor m2 4,50)29 7) AISLACIONES

7.1 CAPA AISLADORA HORIZONTAL: La capa aisladora horizontal será doble yenvolvente sobre dos hiladas de ladrillos. Se ejecutará capa aisladora en toda mamposteríaa ejecutar que aunque no esté debidamente especificada en este punto o en planos dedetalles sea necesario según las reglas del arte. No se continuará con la mamposteríahasta transcurrida 24 Hs. de aplicada la capa aisladora. Las capas aisladoras tendrán unespesor de 15mm., se harán sin interrupción y su dosaje será: 1:3:1 (cemento arena - 1Kg.hidrófugo batido en 10 lts. de agua). Luego se pintarán con pintura asfáltica.

30 8) REVOQUESLos distintos tipos de revoques serán indicados en los respectivos planos.Todo muro que no tenga terminación especialmente indicada y que no vaya a la vista, serárevocado, de acuerdo a lo que se detalla más adelante, según sea exterior o interior. Losparámetros de las paredes que deban revocarse, serán preparados de acuerdo a las reglasdel arte, degollando las mezclas de las juntas.Salvo en los casos que se especifiquen lo contrario, los revoques tendrán un espesormáximo de 1,5 cm. Con el fin de evitar remiendos, no se permitirá la ejecución delenlucido en ninguna pared hasta que todos los gremios hayan terminado los trabajosprevios.

8.1: REVOQUE INTERIOR GRUESO Y FINO: se ejecutará en todos los murosinteriores del nivel +0.00 y + 4.30, incluye la escalera del nivel +-0.00 a + 4.30, caja de



ascensor de hormigón existente, en sus paredes externos. y sala de maquinas del ascensorsegún se indique en planos y de acuerdo a especificaciones enunciadas en el inciso anteriorpara jaharros y enlucidos siendo el dosaje de los morteros 1:4 , 1/8 y 1:3 (cemento -caly arena) respectivamente.Antes de empezar el revoque de un local, el contratista verificará el perfectoaplomado en marcos de ventanas, puertas, etc. y el paralelismo de las mochetas, de vanoso esquinas salientes de muros revocados o revestidos.

31 8.2: REVOQUE COMPLETO EXTERIOR:Se aplicará a la mampostería exterior, tal como figura en los planos de fachadas y detalles yva aplicado a las paredes exteriores del pasadizo del ascensor incluida la sala de maquinas,frentes y mochetas de aberturas, paredes exteriores de sanitario accesible, fachada oeste,parapetos en leros etc. Las superficies especificadas recibirán, un azotado de concretoimpermeable, dosificado 1:3:1 (cemento – arena- 1kg de hidrófugo en 10 lts de agua); de5 mm de espesor previamente se deberán mojar las superficies abundantemente.Sobre dicho azotado, antes de su fragüe, se aplicará el revoque grueso o jaharro cuyomortero será: 1#4:1:3 (cemento - cal en pasta - arena).A fin de conseguir superficies uniformes y a plomo, se procederá a ejecutar el revoquegrueso por fajas a no más de 1,20 m. de distancia entre sí, entre la que se extenderá elmortero. El jaharro se terminará con peine grueso y rallado para facilitar la adherenciadel enlucido.En todos los encuentros de muros con vigas, columnas o cualquier otro elementoestructural se colocará antes de revocar, metal desplegado para permitir el libre trabajo delas distintas estructuras y evitar así posibles fisuras en el revoque.Concluido la ejecución del jaharro se ejecutará un enlucido a la cal terminado al fieltro ysu espesor variará entre 3 y 5 mm. No se podrá realizar el enlucido sin tamizar la arena dela obra, y se deberá ejecutar con cal viva apagada con 48 horas de antelación a la ejecucióndel revoque fino.

32 8.3: REVOQUE INTERIOR Y GRUESO FRATAZADO: Se ejecutará en las paredese interiores del pasadizo del ascensor, sobre los ladrillos huecos de 0,18 .cm. La fosa bajoascensor que deberá quedar totalmente impermeabilizada para evitar ingresos de agua.Antes de seguir el pasadizo en altura se deberá realizar una prueba hidráulica de esta fosapara, descartar los posibles ingresos de agua.Para la impermeabilización de la fosa bajo ascensor , se ejecutará un azotado de concretoimpermeable. Tendrá un espesor de 5 mm., el mortero a utilizar estará compuesto por 1:3(cemento - arena) adicionándole 10% de hidrófugo en agua de empaste,Sobre dicho azotado, antes de su fragüe, se aplicará el revoque grueso o jaharro cuyomortero será: 1#4:1:3 (cemento - cal en pasta - arena).

Para conseguir superficies uniformes y a plomo, se procederá a ejecutar revoque gruesopor fajas a no más de 1,20 de distancia entre si, entre la que se extenderá el mortero eljaharro tendrá terminación fratasada.



Se deberá ejecutar con cal viva apagada con 48 horas de antelación a la ejecución delrevoque .Para el resto del pasadizo se ejecutará revoque grueso fratazado

33 8.4: REPARACION DE REVOQUES: Se ejecutará en todas las mochetas de murosdonde se ejecute un vano para la llegada del ascensor, donde se demuelen tabiquesexistentes, y en toda pared donde previamente se haya ejecutado algún trabajo y debarepararse.

34 8.5: REVOQUE BAJO REVESTIMIENTO: sobre la superficie de las paredes quese deben revestir en el sanitario accesible, se aplicará el revoque grueso o jaharro conmortero: 1#2:1:4 (cemento - cal - arena). Tendrá un espesor de 15 mm. y se terminará conpeine grueso para facilitar la posterior adherencia del revestimiento.

35 9)CIELORRASOS9.1: APLICADOS A LA CAL BAJO LOSA: Todos los cielorrasos bajo losas deviguetas serán aplicados a la cal, terminado al fieltro de acuerdo a las especificaciones dela C.T.G. En todo su contorno llevará una buña de 10x10mm. La arena a emplear seráfina y perfectamente tamizada. Este cielorraso se aplicará en aleros de ingreso y en salade maquinas ascensor.

36 10) CONTRAPISOS Y CARPETASSe ejecutarán según las especificaciones que se incluyen en éste capítulo. Los espesoresy las pendientes se ajustarán a las necesidades que surjan en los niveles indicados enlos planos para los pisos terminados y las necesidades emergentes de la obra. Previo ala ejecución se procederá a la limpieza de materiales sueltos y al eventual rasqueteo deincrustaciones extrañas, mojando la superficie con agua antes de realizarlo.

10.1: SOBRE NIVEL +-0.00 y NIVEL+ 4.30 Se ejecutará el contrapiso y carpeta. Seejecutará contrapiso de poliestireno expandido empastado concemento, dosaje: 1:3:5 (cemento- arena - agregado liviano). Luego se ealizará, una carpetade nivelación impermeable con mortero de 1:3 (cemento – arena), con un espesor de 2cm. como máximo, que asegure una superficie lisa plana y horizontal para la posteriorcolocación piso de mosaico.

37 11) PISOS11.1: MOSAICO GRANÍTICO DE PLACAS COMPACTAS: La totalidad de lospisos interiores del nivel +-0.00 y + 4.30, y en los nuevos ingresos, se colocarán placascompactas graníticas pulidas, lustradas y biseladas de 30x30 cm y 17 mm de espesor,que serán provistas por el comitente. Los mismos se asentarán en la carpeta de cemento.Las placas serán colocadas con pegamento especial para pisos, de marca reconocida yextendido con llana de 8 a 10. El espesor de las juntas será de 1 a 1,5 mm y el tomado de lasmismas se realizará con pastina al tono. La inspección de obra podrá exigir, si lo consideranecesario el cambio de cualquier sector del solado por deficiencias en su colocación.

38 11.2: PISOS Y ZOCALOS EN ESCALERA Ho Ao EXISTENTE: Serán provistospor el comitente de idénticas características al piso descrito en ítem No 11.1 pero conterminación antideslizante. Se deberán revestir las huellas y contrahuellas de la escalera



existente mas el tramo reformado de los niveles +0.00 a +4.30. Se colocará en las huellasy contrahuellas de la escalera existente, previamente se deberá realizar la carpeta denivelación impermeable con mortero de 1:3 (cemento – arena), con un espesor de 2 cmcomo máximo,que asegure una superficie lisa plana para colocar piso de mosaico granítico.Las placas serán colocadas con pegamento especial para pisos, de marca reconocida yextendido con llana de 8 a 10. El espesor de las juntas será de 1a 1,5 mm y el tomado de las mismas se realizará con pastina al tono. La inspección deobra podrá exigir, si lo considera necesario el cambio de cualquier sector del solado pordeficiencias en su colocación. Los zócalos serán piezas de idénticas características alpiso de placas graníticas que acompañan. Se colocarán con pegamento especial de marcareconocida y siguiendo las reglas del arte.

39 11.3: REMIENDOS DE PISOS MOSAICO GRANÍTICO: Serán provistos por elcomitente, de idénticas características al piso descrito en ítem No 11.1. Se colocarán dondese hayan demolido tabiques o muros.

40 12) ZÓCALOS12.01: ZÓCALOS GRANÍTICOS: Se colocarán en todas las paredes del nivel +- 0.00y +4.30. Se colocarán con pegamento especial de marca reconocida ysiguiendo las reglas del arte.

41 12.02: REMIENDOS DE ZÓCALOS GRANÍTICOS: Serán provistos por elcomitente, de idénticas características al piso descrito en ítem No 11.1. Se colocarán dondese hayan demolido tabiques o muros.

42 13) ALFEIZARES Y GÁRGOLAS13.01: ALFEIZARES EN ABERTURAS: Se ejecutarán en todas las carpinterías acolocar. Serán de hormigón visto. En la parte inferior llevarán un goterón de 10 mm x 10mm. Se ejecutarán con una leve caída hacia afuera.

43 13.02: GÁRGOLAS: Se ejecutarán según plano, como desagües de los techos de losaleros de los ingresos y de la losa del sanitario accesible.

44 14) CARPINTERÍA DE ALUMINIOEl trabajo a realizar de acuerdo con estas especificaciones comprenderá solo la colocaciónde las aberturas y carpinterías.El "proyecto básico" de carpintería figura con sus detalles generales en los planos queforman parte de este pliego, los mismos servirán como base para la presupuestación deltrabajo.

14.1 Colocación de Carpintería de AluminioVEM1 3.60 X 2.3545 14.2 Colocación de Carpintería de Aluminio VEM2 1.20 X 2.3546 14.3 Colocación de Carpintería de Aluminio VEM3 0.70 X1.3547 14.4 Colocación de Carpintería de Aluminio VEM4 1.40 X 2.4048 14.5 Colocación de Carpintería de Aluminio VEM5 2.00 X 3.20



49 14.6 Colocación de Carpintería de Aluminio VEM6 2.20 X 0.7050 14.7 Colocación de Carpintería de Aluminio VEM7 1.60 X 3.2051 14.8 Colocación de Carpintería de Aluminio VEM8 52 14.9 Colocación de Carpintería de Aluminio VEM9 3.60 X 2.4553 14.10 Colocación de Carpintería de Aluminio VEM10 1.20 X 2.4554 14.11 Colocación de Carpintería de Aluminio VEM11 1.00 X 1.0055 14.12 Colocación de Carpintería de Aluminio PA1 3.40 X 3.6556 14.13 Colocación de Carpintería de Aluminio PA2 2.00 X 0.9057 14.14 Colocación de Carpintería de Aluminio PA3 2.00 X 0.9058 15)INSTALACIÓN SANITARIA

Se realizará en un todo de acuerdo a planos, planillas y Normas establecidas en elReglamento Normas y Gráficos de instalaciones sanitarias domiciliarias e industrialesde Obras Sanitarias de la Nación; disposiciones de Obras Sanitarias de la Provincia deEntre Ríos, e indicaciones de la Dirección de Obra. Previo al inicio de las obras elcontratista podrá sugerir cambios en beneficio del proyecto, que deberán ser aprobadospor la Inspección de Obra.En el precio a cotizar por el contratista, deberán estar incluidos los gastos relativosa excavaciones, rellenos, apisonados, cortes de muros para el paso de cañerías, deagua, de desagüe y ventilación, etc., que fueran necesarios para la correcta ejecución yfuncionamiento de las instalaciones.

15.1. DESAGUES CLOACALES: COTIZAR CON MATERIALES15.1.1: EN SANITARIO ACCESIBLE: Se ejecutará para el sanitario accesible. El esquemade desagüe será el que figura en plano, la cañería y conexiones serán de PVC 3.2 mm. yde marca con aprobación certificada, en los diámetros que correspondan según proyectoen pliego. Las cañerías de ventilación serán del mismo material.Todos los accesorios (piletas de patio, bocas de acceso, etc.) serán también de PVC 3.2mm, abiertas o cerradas, según corresponda, en todos los casos las tapas de las mismasserán con marco, tapa y contratapa atornillados de bronce. Las cámaras de inspección aejecutar serán de cemento premoldeado, llevarán contratapa y tapa de chapa reforzadapara recibir piso. Se cotizará la instalación que figura en el plano de sanitario accesible ydesde allí se deberá llegar a la cámara de inspección existente marcada en plano de plantabaja, e Indicada como Cámara a No 1, que está conectada con la red cloacal.

59 15.1. DESAGUES CLOACALES: COTIZAR CON MATERIALES

15.1.2: MODIFICAR CAÑO BAJADA DESDE NIVEL +10.65: COTIZAR CONMATERIALES. Se deberá cambiar de ubicación del bajada existente. El mismo desaguael office y el sanitario del nivel +10.65. El cambio de lugar del mismo, se debe a laconstrucción del pasadizo del ascensor.

60 15.2: PROVISIÓN DE AGUA:



15.2.1: PROVISIÓN DE AGUA SANITARIO ACCESIBLE: COTIZAR CONMATERIALES. Se ejecutará de acuerdo al plano de instalaciones sanitarias del pliego.Se alimentará el sanitario accesible. Toda la cañería y piezas de conexión para agua fríaserán ejecutadas en caños de polipropileno tricapa de primera calidad con certificación deaprobación de normas, con uniones roscadas que deberán ser metálicas para la conexiónde grifería, flexibles, etc.La provisión de agua se tomará desde los sanitarios existentes ubicados contiguos a laobra. , indicados en plano.Se colocarán llaves de paso de bronce con volante de aluminio en la entradadel mismo .Toda la cañería deberá ir embutida en las paredes de ladrillo común y huecosegún el caso. Todo el sistema deberá quedar funcionado perfectamente.

61 15.3: DESAGUES PLUVIALES:

15.3.1: DESAGUES PLUVIALES BAJO PASADIZO ASCENSOR: COTIZAR CONMATERIALES .Se ejecutará con una rejilla en piso de 20 x 20 el caño de salida ira acanaleta de hormigón existente.

62 15.4: COLOCACION ARTEFACTOS15.4.1: COLOCACION ARTEFACTOS SANITARIO ACCESIBLE: SOLOCOLOCACION El contratista deberá cotizar solo la colocación de los artefactos yaccesorios sanitarios que se designan a continuación.

ARTEFACTO Y GRIFERIA1 (uno) Inodoro alto (Inodoro alto para discapacitados. Color blanco)1 (uno) Depósito de apoyar (Deposito de apoyar. Color blanco)1 (uno) Lavatorio (Lavatorio con sistema móvil. Color blanco.)2 (dos) Barral rebatible con portarrollos con accionamiento (Barral rebatible de 80 cm.Para lateral inodoro.Color blanco)1 (uno) Griferia para lavatorio (Canilla automática para lavat. Discap. Cromado.)1 (uno) Tapas para inodoros (Color blanco herraje cromo.)

63 16) INSTALACION DE GAS.16.1: CAMBIAR UBICACIÓN GABINETES DE TUBOS GAS ENVASADO:Debido a la ejecución del sanitario accesible se deberá cambiar la ubicación del gabineteexistente según se especifica en plano. Se ejecutará la obra civil ejecutando el gabineteen mampostería revocada .Se ejecutará en un todo de acuerdo a las disposiciones yreglamentaciones vigentes. Se deberá reformar la instalación ya que se demuele elgabinete existente y se ejecuta uno nuevo. El contratista deberá verificar el proyecto delpliego y podrá sugerir cambios en beneficio de éste, para lo cual deberá presentar losplanos correspondientes para aprobación de la Inspección de Obra. La contratista deberá



presentar plano de instalación conforme a obra, firmado por el profesional responsable yaprobado por GASNEA.La instalación es para gas envasado y se entregará funcionando. Se realizará con materialaprobado por GASNEA, salvo sugerencia en contrario, se proveerá y colocará cañería yaccesorios de hierro con revestimiento epoxi. Las ventilaciones se realizarán por mediode cañería de chapa galvanizada.Todas las cañerías serán de hierro negro con recubrimiento epoxi, en los sectores dondela cañería sufra mordeduras, a consecuencia de cortes, rosca, etc., la contratista procederáa pintar con pintura de idéntica características a las de revestimiento del caño.Donde se produzca uniones de caños con codos, culpas, etc. se utilizara litargirio yglicerina, no permitiendo otro tipo de material de sellado para lasrocas.Toda cañería subterránea irá sobre un lecho de tierra (profundidad mínima 0.30m),siempre y cuando esta sea resistente ó se le provoque la compactación necesaria, en casocontrario se exigirá un lecho de ladrillos en todo su recorrido. Las cañerías llevarán lasprotecciones que establecen las reglamentaciones vigentes.Al gabinete a ejecutar se proveerá e instalara un nuevo regulador de presión consus accesorios, el mismo tendrá la capacidad suficiente para permitir el normalfuncionamiento de los artefactos. El gabinete alojará los dos cilindros de 45 kg existentes,en forma cómoda de manera que permita retirar y colocar los cilindros de reemplazo. Laempresa proveerá las puertas de dicho gabinete.

64 16.2: MODIFICAR CAÑO ALIMENTACION DE GAS A NIVEL +10.65: Se deberácambiar de ubicación del caño epoxi existente. El mismo alimenta artefactos colocadosen el nivel +10.65. El cambio de lugar del mismo, se debe a la construcción del pasadizodel ascensor.

Nota:

ALCANCE DE LOS TRABAJOS:Además de los trabajos específicos descriptos en planos y en estos pliegos, se hallanincluidos:Soportes de caños según que se soliciten, o necesidades de la obra.Sujeciones de cualquier elemento o caño, a soportes propios o provistos por otros.Excavaciones y rellenos de zanjas, cámaras y apoyos de caños y equipos.Construcción de canaletas y agujeros de paso en muros, paredes y tabiques, provisión decamisas en losas, para paso de cañerías.Materiales y mano de obra para la construcción de cámaras, bases de equipos, canaletas,etc. incluso hormigón armado, relleno y compactación de excavaciones, etc.Todas las terminaciones, protecciones, aislaciones, y/o pinturas de la totalidad de loselementos que forman la instalación.



Limpieza de obra y transporte de sobrantes dentro y fuera de la obra; desparramo de tierrao su retiro del terreno.Todos aquellos trabajos, elementos, materiales y/o equipos que aunque noestén expresamente indicados resulten necesarios para que las instalaciones resulten deacuerdo a su fines, y construidas de acuerdo con las reglas del arte.El tapado de las canaletas, pases de cañerías y demás boquetes abiertos por necesidad desus instalaciones.La limpieza de los lugares de trabajo y de su propio deposito; en caso de tareas efectuadasfuera de cronograma, la Empresa limpiará los lugares en que continúe trabajando.

65 17) REVESTIMIENTOS17.1: REVESTIMIENTOS EN SANITARIO ACCESIBLE: El cerámicos0,20 x 0,20 color blanco será provisto por el comitente. Todas las piezas de estosrevestimientos serán asentados con mezcla adhesiva impermeable, se dispondrán conjuntas rectas debiéndoselas pastinar con pastina al tono. En el baño, el revestimientocubrirá todos los muros según plano, desde el piso hasta los 2,00m. de altura (indicadoen plano).

66 18) HOJALATERIA:17.1: REFORMA CANALETA TECHO DE CHAPA : COTIZAR CONMATERIALES En la salida a terraza en planta nivel +13.69 se deberá reformar lacanaleta del techo de chapa existente ya que se deberá construir sobre la misma, lamampostería para generar el espacio destinado a la sala de maquinas del ascensor.El trabajo a ejecutar se detalla en plano de planta de techos. El nuevo tramo de canaletainterna tendrá un nuevo caño de bajada interno que tendrá salida a la terraza.

67 19) LIMPIEZA DE OBRA19.1: LIMPIEZA FINAL DE OBRA. El contratista deberá contar en forma permanentede personal de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de cualquiernaturaleza todos los sectores de la obra. Al finalizar el trabajo el contratista entregarála obra totalmente limpia y en condiciones de habitabilidad, incluye el repaso de todoelemento que haya quedado sucio y requiera lavado, como: vidrios, revestimientos,escaleras, pisos, zócalos, artefactos sanitarios y eléctricos o cualquier otra instalación.La Inspección de Obra estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente laintensificación de limpiezas periódicas. Los residuos producidos por la limpieza y/otrabajos, serán retirados del predio por cuenta y cargo del contratista. Una vez finalizadoel plazo de ejecución de obra la contratista deberá retirar todo resto de obra, sus enseresy herramientas, si esto no ocurriere, la Inspección de Obra no realizará la RecepciónProvisoria de la obra.-

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Las siguientes Condiciones Particulares (PCP) complementan o modifican las disposiciones de lasCláusulas Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aquí contenidas prevalecerán sobrelas de las PCG.

Se modifican o complementan los siguientes Artículos:

TITULO I

BASES DE LICITACION

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

(ARTICULO 1°): Objeto y aplicación del pliego.

1.1 LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RIOS llama a Licitación Privada Nº …………. para laejecución de la obra “LICITACION PRIVADA OBRA TERMINACION CENTRO DE MEDIOS” sita laFacultad de INGENIERÍA, Ruta Provincial Nº 11 Km 10, 3100, Oro Verde, Entre Ríos. Lapresente Licitación solo comprende la contratación de la mano de obra, la Universidadproveerá los materiales

1.2. El Presupuesto Oficial establecido para la presente licitación es de $ 1.366.479,57 PESOS UNMILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON57/100 valores correspondientes al mes de fecha de Apertura, con impuestos incluidos.

1.3. El Contrato estará sujeto a redeterminación de precios, de acuerdo con la metodología y normasdesarrolladas en los Decretos Nacionales N°1.295/2002, 1953/2002, Resolución conjunta delMinisterio de Economía de la Nación N° 396/2002, de la Secretaría de Obras Públicas de la NaciónN° 107/2002, y todas las otras disposiciones que sean emitidas por el Gobierno Nacional.

1.4. Consultas: Facultad de Ingeniería Universidad Nacional de Entre Ríos – Departamento Contable –Ruta Provincial Nº 11 Km 10, 3100, Oro Verde, Entre Ríos Tel./Fax. 0343 4975262.- de lunes aviernes de 8 a 11 hs, Visita de obra y consultas, Bioing. Sergio Osvaldo Escobar 0343-4975100int 117.

1.5. Las Propuestas serán presentadas en Departamento Contable de la FIUNER, Ruta Provincial Nº 11Km 10, 3100, Oro Verde, Entre Ríos Tel./Fax. 0343 4975262, antes de las 10:30 horas, del día……………… No se aceptarán, bajo ningún concepto, las Propuestas que sean presentadas o quelleguen por correo o por cualquier otro medio, con posterioridad al día y hora de apertura, aunque sejustifique por el matasellos u otro elemento que se hubieran despachado a tiempo. El Acto deapertura de ofertas se realizara en el Departamento Contable de la FIUNER el día……………………, a las 11 horas

1.6. El plazo de ejecución de la obra se establece en 6 meses.

1.7. No está previsto un anticipo financiero.

1.8. A los fines de la presente Licitación el Licitante y el Comitente son La Universidad Nacional de EntreRíos

(ARTICULO 3°): Normas Supletorias

3.1 Cláusula anticorrupción.

Tanto durante el proceso licitatorio como durante la etapa de ejecución de los correspondientescontratos, el Licitador como el licitante, así como cualquier otro participante directo o indirecto

en los procesos regidos por este procedimiento de Licitación, mantendrán los más altos niveleséticos y no participarán en ningún tipo de corrupción con relación a dichos procesos. Lasdefiniciones de acciones que constituyen prácticas corruptivas y que se transcriben acontinuación no son exhaustivas. Por esta razón, el Comitente actuará frente a cualquierhecho similar o reclamo que se considere como corrupto conforme al procedimientoestablecido.

(a) “Soborno” (cohecho). Todo acto u omisión que, en función de su cargo o investidura,realice un funcionario público o quien actúe en su lugar, contrario a sus deberes y en especialel ofrecer, dar, recibir o solicitar cualquier cosa de valor que sea capaz de influir en lasdecisiones durante el proceso de licitación o de contratación de consultores o durante laejecución del contrato correspondiente. Se incluyen en esta definición los actos de la mismanaturaleza, realizados por oferentes, contratistas o terceros.

(b) “Extorsión o coacción”. El hecho de amenazar a otro con causarle a él mismo o amiembros de su familia, en su persona, honra o bienes, un mal que constituyere delito, parainfluir en las decisiones durante el proceso de licitación o de contratación de consultores odurante la ejecución del contrato correspondiente, ya sea que el objetivo se hubiese o nologrado.

(c) “Fraude”, La tergiversación de datos o hechos, con el objeto de influir sobre el procesode una licitación o la fase de ejecución del contrato, en perjuicio del Comitente y de losparticipantes.

(d) “Colusión” Las acciones entre oferentes destinadas a que se obtengan precios delicitación a niveles artificiales, no competitivos, capaces de privar al Prestatario de losbeneficios de una competencia libre y abierta.Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente oadjudicatario propuesto en un proceso de adquisición o contratación efectuado con motivo deun proceso licitatorio del Comitente, incurrió en prácticas corruptivas, el Comitente podrá:

(a) rechazar cualquier propuesta de adjudicación relacionada con ese proceso; y/o

(b) declarar a un Oferente no elegible para ser adjudicatario de contratos futuros quelleve a cabo el Comitente. La inhibición que establezca el Comitente podrá ser temporal opermanente. (ARTICULO 4°): Circulares con consulta y sin consulta.Los plazos para recibir y responder consultas serán respectivamente de catorce (14) y siete (7)días corridos antes de la fecha límite fijada para presentar propuestas.Agrégase lo siguiente:Para evitar problemas derivados de las comunicaciones, los posibles oferentes deberáninformarse periódicamente sobre su existencia y requerirlas. A su pedido, el Licitante lesextenderá constancia del número de Circulares emitidas. De no informarse, los proponentes nopodrán alegar desconocimiento de las mismas.La dirección del Licitante a la que deben remitirse las consultas es la misma que figura en elart. 1.4. del PCP.

CAPITULO IISISTEMA DE CONTRATACION

(ARTICULO 5°): Sistemas de contratación

La Contratación de la obra se hará por el sistema de Ajuste alzado sin presupuesto oficialdetallado, de acuerdo con el Art. 8° del P.C.G.

CAPITULO IIIPROPONENTES

(ARTICULO 12): Capacidad legal.

Los proponentes deberán tener capacidad legal para obligarse

(ARTICULO 13): Capacidad técnica y financiera.

La capacidad técnica y financiera se establecerá de acuerdo a los siguientes criterios:

13.1 Capacidad técnica

Experiencia de obraTener experiencia como Contratista o Subcontratista en la construcción, durante los últimosocho (5) años, de edificios administrativos, culturales, escolares, de salud, y de viviendas,nuevos, que contemplen estructuras similares a las del Proyecto a construir, con suscorrespondientes ítems de albañilería, instalaciones, acabados, revestimientos y soladosinteriores y exteriores, por un total mínimo de dos (2) veces la superficie del proyecto a licitar,en no más de tres (3) contratos. Si el proponente declara como antecedentes obras enejecución, las mismas deberán acreditar un avance superior al 50%.En el caso en que el oferente sea una UTE o agrupación de colaboración empresaria, seconsiderarán los metros cuadrados de 3 contratos entre las empresas que integran la UTE.La experiencia en construcción de viviendas se considerará válida cuando las obras devivienda ejecutadas cumplan lo exigido respecto a que las mismas deberán ser de similarescaracterísticas estructurales (tipo de fundación, estructuras de h° a°), de albañilería, de tipo decubierta, de instalaciones, y niveles de terminación, a los del proyecto objeto de la presenteLicitación.Para facilitar la evaluación de las ofertas, los oferentes deberán agregar a su propuesta ladocumentación respaldatoria (Contrato de Obra, Certificación, Actas de Recepción Provisoria oDefinitiva, etc.) que permita verificar la experiencia de obra declarada. La Documentaciónrespaldatoria presentada deberá estar certificada por escribano o autoridad competente.Las oferentes deberán gozar de buen concepto, en las obras en que haya participado en losúltimos cinco (5) años. El Contratante se reserva el derecho de indagar sobre los datos relativos al cumplimiento de loscompromisos contractuales oportunamente asumidos por el Oferente. El Contratante podrárechazar la oferta en caso de observar un mal desempeño en las obras en las que el Oferentehaya participado en el período establecido, a su exclusivo juicio.

Representante Técnico

Ingeniero Civil, Ingeniero en Construcciones o Arquitecto, matriculado y habilitado, con por lomenos 10 (diez) años de experiencia profesional en la ejecución de obras de naturaleza ymagnitud similares (entendiéndose por similares a las mencionadas en p.13, durante por lomenos tres de los cuales la experiencia haya sido como Representante Técnico. A tal findeberá presentar al Contratante para su aceptación el Curriculum Vitae respectivo. Elrepresentante técnico deberá estar permanentemente en la obra. En caso de ausenciaocasional deberá disponer la presencia de un profesional con al menos igual calificación, parasu reemplazo, previa aceptación del Contratante.

Equipos destinados a la obra

Se solicitará el listado de equipos propuesto para ejecutar los trabajos y su lugar de ubicación,al momento de la cotización y debidamente identificados a través de su número de serie. ElContratante podrá verificar el estado de los mismos.

13.2 Capacidad financiera.

Situación económico - financiera

Se realizará el análisis de la situación económica – correspondiente a los estados contables delúltimo ejercicio, los puntajes exigidos para cada uno de los indicadores son los siguientes:

INDICE FORMULA VALORES ACEPTABLES

INDICE DE LIQUIDEZ CORRIENTE Activo Cte. / Pasivo Cte. Mayor o igual 1,00

INDICE DE LIQUIDEZ SECA OPRUEBA ACIDA

Activo Corriente - Bienes de Cambio /Total Pasivo Corriente

Igual o mayor a 0,80

INDICE DE SOLVENCIA Total Activo / Total Pasivo Mayor a 1,50

IMPORTANCIA DEL PASIVOEXIGIBLE

Pasivo Corriente / Activo Total Igual o menor a 0,35

El resultado del análisis de los índices deberá arrojar valores admisibles en por lo menos tres(3) de los cuatro (4) indicadores, cumpliendo en forma excluyente con el índice de liquidezcorriente.En el caso en que el oferente sea una UTE o agrupación de colaboración empresaria, secalculará el puntaje individual de cada integrante de la UTE, en función de los EstadosContables requeridos. Posteriormente se afectará dicho puntaje con el porcentaje departicipación de la empresa en la UTE. y, la suma los valores así obtenidos será el puntaje dela U.T.E. en el rubro.

(ARTICULO 20): Garantía de mantenimiento de oferta.El monto de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta es del 1% (uno por ciento) del valor dela oferta presentada, por un período de 90 días corridos a contar de la fecha de presentaciónde las propuestas. La garantía de oferta deberá estar nominada a nombre de: Facultad de Ingeniería -Universidad Nacional de Entre Ríos, sito en Ruta Provincial Nº 11 Km 10 CUIT N° 30-56225215-7

CAPITULO IVLAS PROPUESTAS

(ARTICULO 21): Lugar de presentación de las propuestas.

Las propuestas se presentarán en el lugar, día y hora establecidos en el precedente art.1.4 delpresente Pliego de Condiciones Particulares.

(ARTICULO 22): Forma de presentación de las propuestas.

Se deberá presentar toda la documentación en un original y dos copias (las que seidentificarán como “ORIGINAL”, “DUPLICADO”, “TRIPLICADO”, etc., en todas sus hojas)debidamente foliados, firmadas y selladas en todas sus hojas por los representantes legal ytécnico de los proponentes.El sobre exterior llevará como únicas leyendas las siguientes: denominación de la obra a la cualcorresponde la propuesta; número de licitación; identificación del proponente; día y hora fijadospara la apertura.Se modifica el 5° párrafo del artículo 22 del PCG que quedará redactado de la siguiente forma:"La presentación de la propuesta significará de parte del proponente el pleno conocimiento yaceptación de las cláusulas que rigen el llamado a licitación, no obstante se deberá incorporara la propuesta el ejemplar de los pliegos, la totalidad de los planos y toda otra documentación

técnica que acompañen a los mismos firmados en todas sus hojas por el representante deloferente y el representante técnico.

22.1: Período de validez de las propuestas

Las propuestas serán válidas por un período de noventa (90) días, a partir de la fecha límiteestipulada para la presentación de las propuestas. En circunstancias excepcionales, antes de que venza el período original de validez de laspropuestas, el Licitante podrá solicitar a los proponentes la prórroga de dicho período por unplazo adicional determinado. El pedido y las respuestas correspondientes deberán efectuarsepor escrito. El Proponente podrá negarse a acceder al pedido sin perder por ello la garantía demantenimiento de su oferta. No se pedirá ni se permitirá que el Proponente que acceda alpedido modifique su propuesta, pero se le solicitará que extienda la validez de la garantía demantenimiento de su oferta por el periodo de la prórroga.

(ARTICULO 23): Documentos que integran la propuesta.

Los documentos establecidos en el art. 23 del PCG deben incluirse en la propuesta. Semodifica el punto 7 del artículo 23 del Pliego de Cláusulas Generales, el cual debe leerse: "Lassociedades cuya duración sea superior a los dos años deberán presentar balances económicosy financieros y estado patrimonial de los dos últimos ejercicios, certificados por ContadorPúblico Nacional, cuya firma deberá estar legalizada por el Consejo Profesional de CienciasEconómicas. Las sociedades con una duración inferior a los dos años deberán presentarestado patrimonial. Se indicará también la liquidez de su activo y la exigibilidad de su pasivo ala fecha de la licitación. Las sociedades cuya duración sea superior a los tres años deberánpresentar balances económicos y financieros, y estado patrimonial de los tres (3) últimosejercicios, certificados por Contador Público Nacional, cuya firma deberá estar legalizada porel Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Para el caso de las Personas Fisicas,deberán presentar una manifestación de bienes y deudas." Se modifica el punto 16 del artículo 23 del Pliego de Cláusulas Generales, el cual debeleerse :" El presupuesto de la oferta para la obra, discriminado por cada uno de losestablecimientos que integran el presente llamado, y resumen total, en el caso que el presentellamado estuviera integrado por más de un establecimiento".La propuesta deberá contener además de los documentos exigidos en el art. 23 del PCG, lasiguiente documentación:

A. La Propuesta debidamente inicialada y foliada, como así también todas las aclaraciones quehaya emitido la U.N.E.R. de oficio o en respuesta a consultas durante el llamado a licitación,según el Artículo 22 – Capítulo IV – Las Propuestas.

B. Declaración de aceptación de la Justicia Nacional, constituyendo domicilio legal en laprovincia de Entre Ríos, en caso de resultar Adjudicatario.

C. Se deberá informar mediante nota firmada, la dirección de correo electrónico para realizarlas notificaciones pertinentes, según el régimen de notificaciones electrónicas establecido por laOrdenanza Nº 392 de la UNER, reglamentado por Resolución Rectoral Nº 190 que podrá serconsultada en www.digesto.uner.edu.ar

D. Declaración Jurada del Proponente constituyendo domicilio especial en la Provincia de EntreRíos

E. Constancia de cumplimiento de todos los requisitos impositivos y previsionales vigentes,acreditada mediante certificación otorgada por la Administración Federal de IngresosPúblicos - Dirección General Impositiva (Certificado Fiscal para Contratar expedido por la

AFIP - DGI conforme a la Resolución General N° 135/98, o en su defecto constancia desolicitud ante la AFIP de tal solicitud)

F. Certificado acreditando la visita al lugar de emplazamiento de la obra otorgado por laU.N.E.R. Los proponentes solicitarán, durante el plazo de preparación de las Propuestas, lafecha y hora para efectuar la visita, con la presencia de la persona responsable designadapor la Unidad.

G. La siguiente documentación en carácter de Declaración Jurada:1) Capacidad Técnica 2) Capacidad Económica Financiera

H. Declaración Jurada del Proponente manteniendo su oferta de acuerdo con lo establecido enel artículo 22.1 del presente PCP.

(ARTICULO 24): Desestimación de propuestas

Se agrega:No se considerarán las ofertas que impliquen variaciones o modificaciones al proyecto o alplazo de ejecución.En lo referente a la Garantía de Mantenimiento de Oferta, que debe integrar la oferta deacuerdo a lo establecido en el punto 1 del artículo 23 del PCG, su falta de presentación no seráconsiderada un defecto formal subsanable de acuerdo a lo establecido en los artículo 30 delPCG y artículo 30 del PCP (Evaluación de la Propuestas).

CAPITULO VCLASES DE LICITACION

(ARTICULO 26): Licitación de “etapa única”.

Para la presente licitación se utilizará el tipo de “etapa única”.

CAPITULO VIPROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

(ARTICULO 30): Evaluación de las propuestas.

Las propuestas serán examinadas y evaluadas por una Comisión Evaluadora (designada a talefecto mediante Resolución), la cual podrá requerir de los proponentes cualquier informacióncomplementaria, aclaraciones o subsanación de defectos formales que considere necesariaspara la evaluación de las propuestas. Los proponentes deberán dar cumplimiento al pedido deinformes complementarios dentro del plazo de cinco (5) días, y si no se cumpliera en términocon dicho pedido, se dará por retirada la propuesta con pérdida de la garantía demantenimiento de oferta.La Comisión Evaluadora procederá al estudio de las propuestas y aconsejará el descarte de lao las Propuestas que por deficiencias insalvables no permitan su comparación en condicionesde igualdad.

30.1: Sistema de Evaluación de las Propuestas.

Consideraciones Generales: La Comisión Evaluadora procederá al análisis en primer lugar, dela oferta más baja en el orden de precios, para verificar que la misma cumple con losrequerimientos de las bases, constituyéndose en una propuesta admisibleConsiderase Oferta admisible aquella que haya cumplido con todas las exigencias impuestaspor los Artículo 23 – Capítulo IV del P.C.G y del P.C.P., y se obligue a proveer cualquieraclaración y/o justificación que el Comitente pueda solicitar y que responde a los requisitos,condiciones y especificaciones de los documentos de la licitación, sin desviación ocondicionamiento, y que, a juicio fundado del Comitente, contenga las condiciones técnicas yeconómicas para ejecutar la obra.

Para la evaluación de las propuestas se considerarán los requisitos mínimos establecidos en elart. 13: (Capacidad técnica y financiera) del presente PCP.

(ARTICULO 31): Dictamen de evaluación.

La máxima responsabilidad de la Comisión Evaluadora será la de aconsejar la aceptación orechazo de las Propuestas y emitir el Acta de Evaluación. La Comisión de Evaluadora, producirá el informe de evaluación, el que constará en una acta,aconsejando se adjudique entre los proponentes que cumplan con todos los requisitos exigidos,a la oferta de menor precio en primer lugar. El dictamen de evaluación se notificará, en forma fehaciente a todos los proponentes, y sedará vista del mismo, durante los tres (3) días posteriores a la comunicación.El dictamen podrá ser impugnado dentro de los cinco (5) días a partir de la notificación. Juntocon el escrito de reclamo, y como requisito para la consideración del mismo, deberáacompañarse una garantía constituida mediante certificado de depósito de dinero en efectivo,en el Banco de la Nación Argentina, a favor del licitante por un monto en pesos equivalente al1% del Presupuesto Oficial.La garantía será por tiempo indeterminado, irrevocable y se perderá de pleno derecho y sinnecesidad de trámite alguno en caso que la presentación sea rechazada.

CAPITULO VIIADJUDICACION DE LA OBRA

(ARTICULO 33): Adjudicación.

El licitante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier propuesta, así como deanular la Licitación y rechazar todas las propuestas en cualquier momento antes de laadjudicación del Contrato, sin incurrir por ello en responsabilidad alguna hacia el o losProponentes afectados por la decisión que tome, ni tener obligación alguna de informar lasrazones de tal decisión., y sin que ello dé derecho a reclamo por parte de los proponentes.Podrá asimismo adjudicar la obra aun cuando se haya presentado una sola propuesta.

33.1: Notificación de la Adjudicación.

El Comitente, transcurrido el plazo impugnaciones, notificará en forma fehaciente alproponente cuya propuesta resulte la más conveniente la adjudicación de la obra.

CAPITULO VIIIFIRMA DEL CONTRATO

(ARTICULO 35): Garantía de cumplimiento del contrato.

Dentro de los diez (10) días hábiles de notificada la adjudicación y previo a la firma del contrato,el adjudicatario suministrará al Contratante la Garantía de cumplimiento del mismo deconformidad con lo establecido en el art. 35 del PCG.La garantía deberá estar constituida en alguna de las formas previstas en el artículo 20 delPCG, por el cinco por ciento (5 %) del importe total del contrato. Si el Adjudicatario no integrarala garantía de cumplimiento del contrato dentro del plazo establecido, el comitente podrárescindirlo, en cuyo caso el contratista perderá la garantía de mantenimiento de oferta. En estecaso el Licitante podrá, sin necesidad de recurrir a un nuevo llamado, ofrecer la adjudicación alproponente que siga en el orden de prelación establecido en el Dictamen de Evaluación,pudiendo repetir este procedimiento sucesivamente las veces que sea necesario para adjudicarel contrato. El contrato quedará perfeccionado únicamente a partir de su suscripción y de laconstitución de la garantía de cumplimiento.

35.1: Condiciones a cumplimentar previo a la firma del Contrato

Previo a la firma del Contrato, el Proponente cuya propuesta resultare adjudicada deberápresentar el Certificado Fiscal para contratar expedido por la AFIP - DGI conforme a laResolución General N° 135/98 AFIP, condiciones indispensable para firmar el Contrato.

35.2: Obligaciones a cargo del Contratista.

Impuestos y Tasas Nacionales, Provinciales y Municipales.Todos los impuestos y tasas nacionales, provinciales y municipales que correspondieran por laejecución de las obras objeto de la presente licitación, correrán por cuenta y cargo de laContratista

35.3: Garantía de Anticipo financiero.

Para que el Comitente pueda efectivizar el Anticipo Financiero previsto en el art. 1.7 delpresente PCP, el Contratista deberá, dentro de los diez (10) días hábiles de la firma delContrato suministrar una Garantía a favor del Comitente por el Anticipo Financiero otorgado.La garantía deberá estar constituida en alguna de las formas previstas en el artículo 20 delPCG, por el cien por ciento (100 %) del importe total del Anticipo. Si el Adjudicatario nointegrara la garantía mencionada, el comitente no efectivizará el Anticipo, y esto no constituirácausal de mora en la iniciación de los trabajos imputable al Comitente.A medida que el Contratista vaya devolviendo, mediante el descuento correspondiente en lacertificación mensual, el porcentaje del Anticipo otorgado, el Contratista podrá sustituir lagarantía del Anticipo, por otra correspondiente al valor del Anticipo a devolver remanente.

TITULO II

CONDICIONES DE EJECUCION CONTRACTUALCAPITULO IORGANIZACIÓN DE LA OBRA

(ARTICULO 39): Orden de iniciación.

Firmado el contrato, el comitente dará la orden de iniciación de los trabajos con una antelaciónmínima de quince (15) días.; durante ese lapso el contratista podrá efectuar algunos trabajospreliminares.El contratista queda obligado a comenzar los trabajos dentro del plazo fijado a partir de la fechade esa orden, en cuya oportunidad se labrará el Acta de Inicio.Si cumplido dicho plazo, el contratista no hubiera iniciado los trabajos, será de aplicación loestablecido en el art. 39 del PCG.

(ARTICULO 41): Plan de trabajos definitivo.

El Contratista presentará al Comitente para aprobación el Plan de Trabajos definitivo en el queconsten los métodos generales, procedimientos, secuencias y tiempos de ejecución de todaslas actividades relativas a las Obras. Si no lo presentara en un plazo de diez (10) días, se harápasible a la aplicación de una multa. El plan de trabajos definitivo será el que resulte de ajustarlo a las observaciones del comitentey de corregir sus fechas de acuerdo con lo fijado en la orden de iniciación indicada en elartículo 39.El Plan deberá tener la representación gráfica mediante diagrama de barras horizontales delos periodos de ejecución por rubro, con indicación numérica de las cantidades físicas yporcentuales a ejecutar mensualmente.

La curva de Inversiones se adecuará al nuevo Plan de Trabajos definitivo, y deberá graficar elporcentaje del monto total de la obra a ejecutar por mes, consignando montos a valoresconstantes parciales y acumulados.El nuevo Plan de Trabajos y Curva de Inversiones no deberá alterar la estructura técnico-económica de la oferta que resulto adjudicada.Luego de aprobado definitivamente por el comitente, quedarán fijadas todas las fechas en quedeberán quedar ejecutados cada uno de los trabajos y los importes parciales por certificar.

(ARTICULO 43): Replanteo de la obra.

El replanteo de la obra será realizado por el Contratista y controlado por la Inspección de Obra,para lo cual el Contratista deberá proveer todos los elementos necesarios y los gastos que seoriginen en las operaciones de replanteo, así como los provenientes del empleo de aparatos,enseres, personal obrero, etc., serán por cuenta del mismo.Una vez establecidos los puntos fijos por el contratista y aceptados por la Inspección, aquelserá responsable de su inalterabilidad y conservación.Las operaciones de replanteo se efectuarán con la anticipación necesaria para no causaratrasos en el desarrollo normal de la obra, y será concordante con la orden de iniciación y conel plan de trabajos aprobados. De cada operación de replanteo se labrará el actacorrespondiente la que será firmada por la Inspección y la Contratista.

(ARTICULO 48): Planos de obra.

El Contratista está obligado a confeccionar a su costo, toda la documentación de obranecesaria para la ejecución de la obra (planos de replanteo, detalles constructivos, cálculosestructurales, estudio de suelos, etc.,) que la Inspección le solicite, y deberá someter estadocumentación a la aprobación de la Inspección en los plazos que ésta establezca.El contratista preparará todos los planos de obra necesarios y, de cada uno de ellos, entregaráal comitente dos copias para su aprobación; una vez aprobado un plano, sacará las copias quenecesite para su uso y entregará al comitente el original, en film poliéster, a fin de supreservación en perfecto estado, acompañando además el soporte magnético.

48.1: Responsabilidad para el Cálculo de las Estructuras y Estudios de Suelos.

Todos los cálculos de las estructuras de hormigón, metálicas y estudios de suelos deberán serverificados por la Contratista y refrendados por un profesional con título habilitado en elConsejo Profesional de la Ingeniería de la Provincia donde se ejecutará la obra, el cual seráresponsable por los cálculos y estudios, debiendo presentarse memorias de cálculos, planos ytodo otro elemento necesario para permitir el estudio y aprobación por parte del comitente.El Comitente no asume responsabilidad por errores de cálculos y estudios que se cometen y nosean advertidos en la revisión subsistiendo en consecuencia la responsabilidad del profesionaly de la Contratista, que será plena por el trabajo realizado.

(ARTICULO 49): Planos de obrador.

Antes de iniciar los trabajos, el Contratista deberá proporcionar los Planos y Especificacionesde las Obras Provisionales (obrador) propuestas al Inspector, y ajustará sus instalaciones a lasobservaciones formuladas por éste.El Contratista será el responsable del diseño de las Obras Provisionales y la aprobación delInspector no alterará la responsabilidad del Contratista al respecto. El Contratista deberáobtener las aprobaciones de terceros y permisos que sean necesarios respecto del diseño yejecución de las Obras Provisionales.

(ARTICULO 50): Cierre de obra.

El Contratista ejecutará el cierre de las obras cuando corresponda, de acuerdo con lasreglamentaciones municipales en vigor o en su defecto en la forma y extensión que determineel Pliego de Especificaciones Técnicas, Condiciones Particulares.

El obrador u obradores deberán estar cercados con empalizadas de madera o materialaprobado por la Inspección, que impidan la salida de los materiales al exterior. Las puertas quese coloquen abrirán al interior y estarán provistas de los medios para cerrarlas perfectamente.La ubicación de los accesos al obrador u obradores deberán ser aprobados por la Inspección yserán controlados de acuerdo con las medidas de seguridad que se adopten para la obra.Estos accesos permanecerán cerrados fuera del horario de trabajo.En caso de incumplimiento de las disposiciones municipales vigentes para el caso de obras enla vía pública, la Administración podrá aplicar multas.

50.1.: Cartel de obra.

Al comenzar los trabajos la Contratista colocará por su cuenta y cargo un (1) cartel indicador dela Obra, objeto de esta Licitación, con las medida y leyendas indicadas en el planocorrespondiente y en el lugar que indique la Inspección de obra, obligándose a mantenerlo enbuenas condiciones hasta la Recepción Definitiva de la obra, en cuya oportunidad deberáretirarlo.

(ARTICULO 51): Vigilancia, seguridad e higiene.

El Contratista será responsable de la seguridad de todas las actividades que se desarrollen enla Zona de Obras. Adoptará todas las medidas necesarias para prevenir daños a las personaso a los bienes, sean de las partes contratantes o de terceros, para prevenir robos o deteriorosde los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos, se extiende a todo lo relativo alservicio de prevención de accidentes que puedan afectar a personas o a bienes La adopción de las medidas a las que se alude precedentemente no eximirá al contratista de laresponsabilidad por la consecuencia de los hechos referidos.

(ARTICULO 54): Oficina para la Inspección.

Dentro de las construcciones provisionales a cargo de la Contratista, éste deberá instalar enlugar próximo a sus propias oficinas de obra, los locales para oficinas de la Inspección.

Este local deberá hallarse al pie de las obras y podrá utilizarse edificaciones existentes quellenen los requisitos de higiene y seguridad necesaria, o bien, el Contratista los construirá ex -profeso. Podrán preverse casas del tipo desmontable.La misma deberá constar como mínimo de una oficina, un sanitario y un office. En todos loscasos el Contratista someterá a la aprobación de la Inspección el local que ofrece, debiendoatender las observaciones que ésta le haga respecto a su capacidad, ubicación y condicionesgenerales.Deberá contar con el mobiliario necesario para su funcionamiento como tal y mantendrácondiciones ambientales y de confort adecuadas a la zona en que se realiza la obra.Las instalaciones destinadas a la Inspección de la Obra deberán permanecer hasta laRecepción Provisional de la Obra.Estas instalaciones serán retiradas cuando lo disponga la Inspección, siempre antes de laRecepción Definitiva de la obra, y todos los elementos de ellas son de propiedad delcontratista, quien mantendrá la limpieza permanente y conservación de las oficinas de laInspección hasta la Recepción Provisional.Cuando la Inspección disponga que sus oficinas se mantengan en servicio después de laRecepción Provisional, su conservación, limpieza, suministro de energía eléctrica y serviciotelefónico quedarán a cargo del comitente hasta que el contratista reciba la orden de retiraresas instalaciones.

(ARTICULO 55): Daños a personas y bienes.

La cobertura mínima del seguro por responsabilidad civil extracontractual a terceros y a supatrimonio será de $ 500.000, (Pesos: quinientos mil) por daños al patrimonio y será de

$1.500.000, (Pesos: un millón quinientos mil) la cobertura mínima del seguro de lesiones aotras personas o fallecimiento

(ARTICULO 60): Provisión de agua.

El agua deberá ser apta para la ejecución de las obras y será costeada por el contratista, acuyo cargo estará el pago de todos los derechos por ese concepto, los que no le seránreembolsados.

CAPITULO IIDIRECCION DE OBRA

(ARTICULO 62): Representante Técnico.

El contratista designará en calidad de Representante Técnico, con permanencia en obra, a unprofesional en un todo de acuerdo con lo expresado en el Artículo 13.1 (Capacidad Técnica) delP.C.P. El Representante Técnico deberá estar permanentemente en obra. En caso de ausenciaocasional deberá disponer la presencia de un Profesional con al menos igual calificación, parasu reemplazo, previa aceptación del Contratante.En caso de reiteración de ausencia injustificada del Representante Técnico y de su reemplazo,la Contratista será pasible de una sanción.

CAPITULO VIDESARROLLO DE LA OBRA

(ARTICULO 80): Plazo.

El Plazo de ejecución es el establecido en el art. 1.7 del presente Pliego de PCE.La obra debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en la documentación del contrato yconsiderando las prórrogas al plazo de ejecución que hubieran sido otorgadas.

CAPITULO VIIMODIFICACIONES DE OBRA

(ARTICULO 84): Modificaciones de obra.

En términos generales no se modifica. Se agrega:

84.1: Suspensión de los Trabajos debido a Imprevistos o Modificaciones

El Contratista podrá pedir la suspensión de los trabajos, siempre que presente su pedidodebidamente fundamentado, con una anticipación no menor a cinco (5) días hábiles delmomento que estime deban suspenderse los trabajos. La inspección tendrá un plazo de dos (2)días hábiles para responder a esa solicitud. Vencido ese plazo sin que medie objeción porparte de la Inspección, el Contratista estará facultado a suspender los trabajos.De no acceder la Inspección a lo solicitado por el Contratista, éste no podrá suspender lostrabajos, si así lo hiciera será pasible de la aplicación de una multa.

CAPITULO VIIILIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS.

(ARTICULO 87): Medición. Certificación.

Al final de cada mes calendario, el contratista en colaboración y bajo la supervisión de laInspección, efectuará la medición asentándola en la planilla de medición establecida a talefecto, de acuerdo con los modelos que serán provistos por la Inspección de Obraoportunamente..

La planilla de medición será conformada por la Inspección, y el contratista preparará, deacuerdo con ella, los certificados de obra y de desacopio, en caso de corresponder.

En la certificación deberá descontarse del monto correspondiente al mes de ejecución elporcentaje de anticipo que fuera otorgado. En caso de reajustes de precios se efectuará elcertificado de reajuste correspondiente al período asentado.

(ARTICULO 88): Retenciones sobre los certificados.

De cada certificado se efectuarán las retenciones establecidas en: a) la Resolución General N°1439 de la AFIP (retención IVA), b) Resolución General N° 830 de la AFIP (Ganancias),y c) Resolución General N° 4052 de la AFIP (SUSS sistema Unico de Seguridad Social).Y las retenciones que la Normativa que la Administradora Tributaria de Entre Ríos(ATER) establezca a estos efectos.

Del importe total de cada certificado, ya sean de valores básicos de contrato o los de reajustede precios se retendrá el importe del cinco (5) %. En caso de ser afectado este fondo al pago de multas o devoluciones que por cualquierconcepto debiera efectuar el Contratista, corresponderá al mismo reponer la suma afectadaen el plazo de diez (10) días hábiles, bajo apercibimiento de rescisión del contrato, sobre labase de lo estipulado por el Capítulo X – Rescisión de Contrato

(ARTICULO 90): Pago de los certificados.

El Contratista deberá presentar el certificado debidamente firmado por su representanteTécnico y por la Inspección con las correspondientes fojas de medición en la Mesa de Entradasy Salidas de la oficina del Comitente para su trámite de aprobación y pago.Junto con el certificado de obra, el contratista deberá presentar la factura correspondiente, laque se ajustará a la legislación vigente, con fecha coincidente a la consignada en el certificado.El pago de cada certificado se efectuará dentro de los cuarenta y cinco (45) días corridos de lafecha de presentación, en forma completa, de la documentación pertinente. Dentro de los diez (10) días posteriores a la fecha de presentación del certificado firmado porparte de la Contratista, el Comitente deberá aprobar el mismo mediante Resolución. Si dentrode este último plazo el certificado fuese observado, el plazo para el pago comenzará en elmomento de la presentación del certificado corregido. Si el pago se efectuara transcurrido eltérmino indicado en el primer párrafo del presente, por causa no imputable al contratista, seráde aplicación lo previsto en el artículo 48 de la Ley N° 13.064.

CAPITULO IXRECEPCION DE OBRA

(ARTICULO 91): Recepción Provisoria.

Una vez terminada la ejecución de los trabajos el Contratista solicitará a la Inspección laRecepción Provisoria de la Obra.Se entenderá por fecha de efectiva terminación de los trabajos aquella en la que el Contratistacomunique por Nota de Pedido a la Inspección que la obra está terminada de acuerdo a su finy al contrato, que han sido aprobados por esta última los resultados de las pruebas y ensayosrealizados según especificaciones contractuales y solicita por lo tanto la recepción provisional,siempre y cuando la Inspección verifique que realmente es así y que esa solicitud esprocedente por ser las obras ejecutadas de recibo.La fecha de efectiva terminación de los trabajos representa la finalización del periodo deejecución de la obra. Sí éste período supera el plazo contractual incluyendo todas las prórrogasaprobadas corresponde la aplicación de la multa que establece el Artículo 34 de este Pliego.Si la Inspección, luego de recibida la solicitud, verifica que las obras no son de recibo,suspenderá la recepción provisional y ordenará los trabajos necesarios. En ese caso continuará

http://www.dgr-er.gov.ar/

computándose el período de ejecución, no computándose el lapso transcurrido entre la fechade en que se solicitó la recepción provisional y la fecha de notificación por parte del Contratistade la Orden de Servicio en la que la Inspección comunica la no terminación de los trabajos.

Sí la recepción provisional se efectúa de oficio por negligencia del Contratista, por requerir elComitente la habilitación de las obras o por cualquier causa, la fecha de terminación efectiva delos trabajos será la fecha del acta o del instrumento que acredite dicha recepción.Se efectuará una única recepción provisional de las obras, aún cuando para su ejecuciónhubieran regido plazos parciales.La obra será recibida provisionalmente por la Inspección ad referéndum de la autoridadcompetente cuando se encuentre terminada de acuerdo con el contrato y se hayan cumplidosatisfactoriamente las pruebas y procedimientos establecidas en el P.C.P. y en el P.E.T.La recepción de las Obras por el Comitente no liberan al Contratista de las responsabilidadesque determinan los artículos 1646, 1647 bis y concordantes del Código Civil.Se labrará un acta en presencia del contratista o de su representante debidamente autorizado,prestando conformidad con el resultado de la operación. En dicha acta se consignará la fechade la efectiva terminación de los trabajos, a partir de la cual correrá el plazo de garantía.En el acta se consignarán, además, las observaciones que merezcan los trabajos ejecutadospor el contratista, estableciéndose el plazo que se otorgue para la corrección de los mismos.

91.1. Manual de Operación y Mantenimiento

Con no menos de treinta (30) días de antelación respecto de la fecha prevista para las pruebasde recepción provisional de las obras, el Contratista presentará a la Inspección un Manual deOperación y Mantenimiento de las obras e instalaciones.El mismo será definido por la Inspección. Dicho contenido deberá asegurar la informaciónsuficiente y de una claridad tal que permita guiar paso a paso la operación de las instalacionespara las distintas maniobras de rutina y de emergencia, así como brindar todas lasespecificaciones técnicas y los datos necesarios para el mantenimiento de los equipos einstalaciones, incluyendo el programa de mantenimiento preventivo a aplicar, los planos dedespiece para desarme de equipos, los manuales de mantenimiento de cada uno, las listas derepuestos, tipo de lubricantes, etc.

91.2. Pruebas para la Recepción Provisoria

Una vez terminadas las obras y comprobada su correcta ejecución por la Inspección, seprocederá a efectuar las siguientes pruebas: hidráulicas y eléctricas de conducciones, deestanqueidad de estructuras, cerramientos y recipientes, de funcionamiento de equipos,instalaciones y procesos y en general, todas aquellas destinadas a verificar la adecuadaconstrucción y correcto funcionamiento de la obra ejecutada y los datos garantizados por elcontratista en su oferta.Los resultados de las pruebas se volcarán en un Acta que se labrará al efecto, la cual seadjuntará al Acta de Recepción Provisoria.Si los resultados no fueran satisfactorios, el Contratista deberá repetir las pruebas la cantidadde veces que resulte necesario, efectuando las modificaciones, cambios y/o reparaciones quese requieran, previa aprobación de la Inspección, hasta obtener resultados satisfactorios, todoesto a su exclusivo cargo y sin neutralización de plazo de terminación de la obra establecida enel Artículo 16 de este Pliego.

91.3. Recepción Provisional Automática por Inacción del Comitente

Pasados los treinta (30) días sin que la inspección se expida sobre la solicitud de recepciónprovisional, el Contratista tendrá derecho a intimar al Comitente para que se expida en eltérmino de los siguiente TREINTA (30) días.Vencido el plazo se producirá la recepción provisional automática por inacción del Comitente,con fecha efectiva de terminación de los trabajos coincidente con la de la primera solicitud derecepción provisional.

91.4. Documentación a entregar por el Contratista previo a la Recepción Provisoria.

Es condición indispensable para efectuar la Recepción Provisoria de los trabajos contratadosque la Contratista haga entrega a la Inspección de Obra de la siguiente documentación:

a. Planos conforme a obra: DOS (2) copias de la totalidad de la documentación técnicaconforme con la obra ejecutada.

b. Planos municipales conformes a obra de acuerdo a lo exigido por cada municipio (laContratista debe realizar los trámites correspondientes para su aprobación por el Organismocompetente antes de la finalización del plazo de ejecución de la obra)

La documentación será verificada por el personal del Comitente que participe o supervise laoperación de las obras, a los efectos de detectar las eventuales faltas de concordancia con larealidad, para luego ser devuelto a la Contratista para su corrección.La documentación conforme a obra estará integrada por planos y memorias descriptivas de lasobras ejecutadas, incluyendo todos los estudios técnicos realizados por el Contratista(geotécnicos, hidrológicos, estructurales, etc.).Todas las medidas se expresarán en el sistema métrico decimal.Los planos consignarán con toda exactitud las posiciones planialtimétricas de conductos yestructuras, así como la ubicación, plantas, elevaciones y cortes de las obras civiles y de todaslas instalaciones electromecánicas.Se incluirán planos constructivos y de detalle de fundaciones, de estructuras de hormigónarmado con sus armaduras, de interiores y exteriores de tableros, de interconexión eléctrica defuerza motriz y comando y en general, toda la información gráfica necesaria para identificar yubicar físicamente cualquier elemento de la obra.Queda entendido que los planos conforme a obra no guardan relación alguna en cantidad ni engrado de detalle, con los planos de la licitación, sino que se trata de documentación con ungrado de detalle mucho mayor y con fidelidad verificada respecto de lo construido.

(ARTICULO 92): Plazo de garantía.

El plazo de será de doce (12) meses. Durante ese plazo el contratista es responsable de lasreparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad oejecución deficiente de los trabajos, o vicios ocultos, siempre que ellos no sean consecuenciadel uso indebido de las obras, para ello mantendrá en la obra el personal y los equiposnecesarios.La finalización del plazo de conservación sin observaciones determinará la recepción definitivade las obras.Si durante el período de garantía el Contratista no solucionará a satisfacción de la Inspecciónlos vicios ocultos, las observaciones a los trabajos ejecutados consignadas en el Acta deRecepción Provisoria, los desperfectos ocurridos durante el período de garantía, el Comitenteeste podrá subsanar las deficiencias contratando los trabajos con terceros o realizándolos poradministración, con cargo al fondo de reparos del contrato

(ARTICULO 93): Recepción Definitiva.

Transcurrido el plazo de garantía establecido en el Artículo 92 se podrá realizar la recepcióndefinitiva de las obras.Para efectivizarla, la inspección verificará el buen estado y correcto funcionamiento de lasobras, la ausencia de vicios aparentes, los posibles defectos originados en vicios ocultos, asícomo se hayan subsanado las deficiencias consignadas en el acta de recepción provisoria y sehayan entregado y aprobado la documentación conforme a obra debidamente aprobada y latotalidad de los Manuales de Operación y Mantenimiento (de acuerdo a lo establecido en losartículos 91.1 y 91.4 de las presentes condiciones particulares). Asimismo, de considerarloconveniente la Inspección, se ejecutarán las pruebas y ensayos necesarios para demostrar elbuen estado y correcto funcionamiento de las obras, pudiendo repetirse, con ese fin, parcial ototalmente las establecidas para la recepción provisional.

De verificarse deficiencias o defectos la inspección intimará al Contratista para que un plazoperentorio los subsane. Vencido dicho plazo sin que el Contratista haya dado cumplimiento a loordenado, el Comitente podrá hacerse cargo de oficio de la obra, dejando constancia delestado en que se encuentra, y efectuar por sí o por medio de terceros los trabajos y provisionesnecesarios para que la obra resulte de recibo, cargando los importes que esto insuma alContratista, en la liquidación final.Si las deficiencias verificadas son subsanadas por el Contratista, el plazo de garantía de laspartes afectadas de la obra podrá llevarse hasta una fecha que no excederá el doble del plazode garantía original, todo esto a exclusivo juicio del Comitente.La recepción se formalizará con el “Acta de Recepción Definitiva” de acuerdo a lo establecidopor “Las Normas Generales de Ejecución”, que será labrada en presencia de un representantede la Licitante. y la Contratista o su representante técnico.La recepción definitiva de la obra extinguirá de pleno derecho las garantías otorgadas por elContratista por la parte recibida y lo liberará de las responsabilidades contractuales, conexcepción de las prescritas en el Código Civil. Al respecto, el plazo de DIEZ (10) años queestablece el Artículo específico del mismo, comenzará a regir desde la fecha de recepcióndefinitiva.

(ARTICULO 94): Recepciones parciales.

No se prevén recepciones parciales de obraNo obstante, el comitente podrá efectuar recepciones parciales cuando lo considereconveniente para el desarrollo de la obra.

(ARTICULO 95): Devolución de garantías y fondo de reparos.

En términos generales no se modifica. Se agrega:

95.1.- Liquidación Final de la obra

Una vez establecida la precedencia de la recepción definitiva y antes de liberar los fondosretenidos, se efectuará la liquidación final de la obra.Esta liquidación final se efectuará computando, mediante una medición final, la obra totalautorizada ejecutada por el Contratista, con lo que se corregirán los eventuales errores uomisiones que pudieran contener los certificados parciales mensuales.Para la liquidación final se tomarán en cuenta los reclamos no resueltos efectuados por elContratista sobre las mediciones y certificaciones mensuales.Además de la liquidación de la obra total autorizada ejecutada, en esta liquidación final seincluirán todos los créditos y cargos que correspondan efectuar al contratista en forma tal queel resultado de la misma refleje el saldo total y definitivo resultante de la vinculación contractualentre el Comitente y el Contratista.Esta liquidación final, una vez aprobada por el Comitente adquirirá el carácter de liquidacióndefinitiva por la ejecución de la obra contratada.Si resultara de esta liquidación un saldo a favor del Contratista, se le abonará el mismo dentrodel plazo fijado para los Certificados mensuales a contar desde la fecha de aprobación de laliquidación final.Si resultara un saldo a favor del Comitente, se notificará al Contratista e intimará a su pago enel término de diez (10) días hábiles administrativos.Vencido ese término se procederá a afectar en primer lugar el fondo de reparos. De no resultarsuficiente, el Comitente procederá al cobro de la misma por la vía legal que corresponda.

CAPITULO XIDISPOSICIONES VARIAS

(ARTICULO 101): Seguros.

El Contratista deberá contar, previo a la iniciación de los trabajos, con los seguros que sedetallan en el Artículo 101 del PCG.

El seguro contra accidentes cubrirá al personal de todo tipo y categoría que utilice el Contratistaen la ejecución de los trabajos, así como en las oficinas u otras dependencias integradas a laobra.

Con respecto al Personal del Comitente:El personal permanente y/o eventual de la inspección de obra deberá ser asegurado por elContratista a su cargo, contra accidentes. Las pólizas serán individuales y transferibles ydeberán cumplir los riesgos de incapacidad transitoria, incapacidad permanente y muerte.Serán por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones deplazos motivadas por trabajos suplementarios o causas no imputables al comitente o al Estado,que demande el seguro para el personal de la Inspección.Cuando el Comitente introduzca cambios en su personal, el Contratista deberá entregar laspólizas correspondientes a los nuevos agentes incorporados a la Inspección, dentro de los tres(3) días de la fecha en que se lo notifique del cambio.El atraso en la entrega de las pólizas correspondientes a los nuevos agentes del Comitentedará lugar a la aplicación de una multa diaria equivalente a UN DECIMO POR MIL (0,10/00)delmonto total del contrato.En relación con la entrega de pólizas:Todas las pólizas de seguros o bien sus copias legalizadas, serán entregadas al Comitente, elque dará su aprobación, antes de iniciarse las obras. Sin este requisito no se procederá ni alreplanteo ni a la iniciación de obra, como así tampoco se abonará al Contratista ningún importeen concepto de certificados, sin que esto exima al Contratista de su responsabilidad civil por losdaños y perjuicios emergentes de la falta de cobertura así como del retraso que sufra lainiciación de los trabajos.En los casos en que se produzcan vencimientos de las pólizas, el Comitente podrá renovarlas acosta del Contratista, si este no lo hiciera oportunamente.

(ARTICULO 102): Cotizaciones en moneda extranjera.

No se aceptaran cotizaciones en moneda extranjera.

(ARTICULO 103): Manejo de las instalaciones.

El contratista deberá suministrar instrucciones escritas acerca del manejo de las instalacionesincorporadas a las obras y de los inconvenientes que con más frecuencia pueden presentarseen ellas, e instruir directamente al personal que el comitente destine a su cuidado, para lo cualdebe cumplimentar con la entrega de lo establecido en el art. 91.2 ("Manual de uso ymantenimiento") de este PCE.

CAPITULO XIISANCIONES

(ARTICULO 104): Hechos que pueden originar sanciones.

Todo incumplimiento de las condiciones previstas en la documentación contractual o deórdenes de servicio dará lugar a la aplicación de sanciones, debiéndose tener en cuenta quelas multas deberán ser progresivas y acumulativas en proporción a los incumplimientosproducidos y al monto del contrato.A tal efecto, podrá habilitarse una cuenta de deméritos en la que se asentará el puntaje quereflejará las faltas cometidas por el contratista, a partir del cual se medirá el grado deincumplimiento registrado por éste.A los efectos del cálculo de las multas, se entenderá por monto del contrato al monto originaldel mismo más los importes de las modificaciones aprobadas. La acumulación de multas por un valor del diez (10) por ciento del monto del contrato, podráser considerado por el Comitente como causa para la rescisión del contrato.

104.1: Multas

Se impondrán multas por las causas especificadas en los artículos siguientes.La imposición de las penalidades establecidas en este Artículo, no impide la aplicación de otrasque estuvieran en el mismo o en otro documento del contrato.

104.1.1 Multas por Mora en la Iniciación de los Trabajos

Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro del plazo establecido, se le aplicará una multa decinco décimos por mil (0,5/00) del monto total del contrato por cada día de demora en iniciar lasobras.La multa que se aplique por demora en la iniciación de los trabajos, no autoriza al Contratista atener por prorrogado el plazo de la obra por el número de días correspondientes a aquella. Solose incluirán en el cómputo del plazo del contrato, las prórrogas y ampliaciones aprobadasexpresamente por el Comitente.

104.1.2 Multas por Mora en Finalización de los Trabajos

Si el Contratista no diera total y correcta terminación a los trabajos dentro del plazo contractual,se le aplicará una multa equivalente a cinco décimos por mil (0,5/00) del monto total delcontrato por cada día de atraso en la terminación de la obra.La multa que se aplique por demora en la finalización de los trabajos, no autoriza al Contratistaa tener por prorrogado el plazo de la obra por el número de días correspondientes a aquella.Solo se incluirán en el cómputo del plazo del contrato, las prórrogas y ampliaciones aprobadasexpresamente por el Comitente.

104.1.3 Multas por Paralización de los Trabajos sin causa justificada

Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa justificada, se le aplicará una multaequivalente a UN DECIMO POR MIL (0,10/00) del monto total del contrato por cada día deparalización

104.1.4 Multas por faltas o incumplimiento de Ordenes de Servicio

Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a lo dispuesto contractualmente, o incumplieralas Ordenes de Servicio emanadas de la Inspección de Obra, se hará pasible de la aplicaciónde multas que podrán variar del 0.5 al 10 por mil del monto del contrato de obra, según laimportancia de la infracción o incumplimiento. Esta multas podrán ser reiteradas diariamentehasta el cese de la infracción o incumplimiento.Las infracciones y la cuantificación de su sanción son las siguientes:a. Ausencia injustificada del Representante Técnico: 0,10 por mil del monto contractual por

cada día de ausencia injustificada.b. Negativa a notificarse de una Orden de Servicio: 0,25 por mil del monto contractual.c. Atraso en la entrega de las pólizas de los seguros obligatorios: 0,10 por mil del monto

contractual.d. Incumplimiento de disposiciones municipales vigentes para el cierre de obras y seguridad en

la vía pública: 0,10 por mil del monto contractual.e. Incumplimiento de una Orden de Servicio: 0,5 por mil del monto contractual por cada día de

incumplimiento contado a partir de su notificación. f. Paralización de trabajos (total o parcial) por divergencias no resueltas: 0,5 por mil del monto

contractual por cada día de paralización.

Se agrega al Pliego de Cláusulas Generales:

ARTICULO 107: Procedimiento para la aplicación de Multas.

Pr0oducido un caso de aplicación de multas, la Inspección de Obra notificará a la Contratistade tal situación mediante una Orden de Servicio. La Inspección comunicará al Comitente losfundamentos de la procedencia de la aplicación de la multa, a lo cual el Comitente dictará lacorrespondiente Resolución sobre el particular, previa vista del Contratista.

Las multas por incumplimiento del plazo de ejecución así como las establecidas por infracción alas disposiciones de este pliego o en cualquiera de los instrumentos que integran el contrato,serán aplicadas directamente por el Comitente (resolución mediante), a requerimiento de laInspección o en forma directa, cuando así corresponda.

El importe de las multas podrá ser percibido por el Comitente o bien deducido de créditos yfondos retenidos que éste posea. En este último caso la deducción o afectación se hará en elsiguiente orden:

1. Deducción del importe de la multa del primer certificado que el Contratista debe cobrardespués de la aplicación de ésta.

2. Afectación del fondo de reparos en el monto de la multa, el que deberá ser repuesto por elContratista de inmediato ante la intimación del Comitente.

La afectación del fondo de reparos significará la transferencia a favor del Comitente del montode la multa.Los montos afectados deberán ser repuestos por el Contratista en los términos establecidos enel Artículo 88 – Retenciones sobre los certificados (Fondo de Reparo), del presente Pliego, bajoapercibimiento de rescisión del contrato sobre la base de lo estipulado en el Capítulo X(Rescisión del Contrato) del P.C.G.

Documents

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES · Pliego de Condiciones Particulares 27/2016 Universidad Nacional de Entre Ríos Fecha impresión: 03/06/2016 Impreso con SIU-Diaguita 2 6 Demolición: