pliego ocnsultoria postes

MODELO DE PLIEGOS PARA LA CONTRATACIN DE CONSULTORA

Versin SERCOP 1.1, 20 DE FEBRERO 2014

GUAYAQUIL SIGLO XXI, FUNDACIN MUNICIPAL PARA LA REGENERACIN URBANA

CDIGO DEL PROCESO: CDC-GSXXI-001-2015

Objeto de Contratacin: FISCALIZACIN DE LA FABRICACIN DE LOS POSTES UNIFICADOS Y TIPO BCULO PARA UN GRUPO DE OBRAS DEL PROYECTO DE REGENERACIN URBANA, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

GUAYAQUIL, 27 DE FEBRERO DE 2015.

El PLIEGO que contiene las condiciones de participacin del presente procedimiento de contratacin, ha sido dividido en cinco componentes sustanciales y que forman parte integrante del mismo:

I: CONDICIONES PARTICULARES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTORASe establece la informacin y reglas especficas que rigen al procedimiento de contratacin, incluidos formularios y el contrato. La entidad contratante sealar en las condiciones particulares las especificidades del procedimiento al que convoca y para el efecto detallar e individualizar las condiciones del mismo y del contrato a suscribirse. En consecuencia, deber realizar los ajustes y/o modificaciones a las condiciones particulares del presente pliego, as como la determinacin y aplicabilidad de los componentes de los formularios previstos para el presente procedimiento; reemplazando todo texto que conste en parntesis por el contenido pertinente, as como incorporar o sustituir la redaccin por otro contenido que a su criterio le es aplicable.

II: CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTORA Contiene aquella informacin y reglas de participacin que son comunes al objeto de contratacin y por tanto no requieren de variacin alguna; por ello, no son materia de ajuste y/o modificacin por parte de las entidades contratantes; sin embargo, forman parte sustancial de las condiciones de participacin en los procedimientos de contratacin. Las resoluciones y disposiciones administrativas dictadas por el SERCOP que se emitan durante el procedimiento, quedan incorporadas al Pliego de Condiciones Generales y se aplicarn de manera obligatoria.

III: FORMULARIOSComprende los documentos que el oferente deber presentar como requisitos mnimos de la oferta, integrado por el formulario de la oferta y los formularios que describen los compromisos que asume el oferente.

IV: CONDICIONES PARTICULARES DEL LOS CONTRATOS DE CONSULTORA Se presenta un proyecto de contrato que establece las condiciones contractuales que debern ser acordadas entre la entidad contratante y el adjudicatario para un procedimiento de Subasta Inversa Bienes y Servicios, documento que perfeccionado ser suscrito por las partes intervinientes, la entidad contratante y el adjudicatario.

V: CONDICIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORA Recoge las condiciones contractuales de carcter general que son aplicables para los procedimientos de contratacin de Bienes y/o servicios contratados a travs del procedimiento de Subasta Inversa Electrnica, determinada por la normativa del Sistema Nacional de Contratacin Pblica.

INDICE GENERAL

I. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTORA

SECCION I

CONVOCATORIA

SECCION II

OBJETO DE LA CONTRATACIN, PRESUPUESTO REFERENCIAL Y ESPECIFICACIONES TCNICAS

SECCION III

CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO

SECCIN IV

EVALUACIN DE LAS OFERTAS

SECCIN V

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

II. CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTORA

SECCIN I

DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIN

SECCIN II

METODOLOGA DE EVALUACIN DE LAS OFERTAS

SECCIN III

FASE CONTRACTUAL

III. FORMULARIOS

SECCIN IFORMULARIO DE LA OFERTA

SECCIN II

FORMULARIO DE COMPROMISO DE PARTICIPACIN DEL PERSONAL TCNICO Y HOJA DE VIDA.

SECCIN IIIFORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOSICIN O CONSORCIO (No aplica para procedimientos de Contratacin Directa)

IV. CONDICIONES PARTICULARES DEL LOS CONTRATOS DE CONSULTORA

V. CONDICIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORA

NDICE

I. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTORA

SECCION I

CONVOCATORIA

SECCION II

OBJETO DE LA CONTRATACIN, PRESUPUESTO REFERENCIAL Y TRMINOS DE REFERENCIA

2.1Objeto 2.2Presupuesto referencial 2.3Trminos de referencia

SECCION III


3.1 Cronograma del procedimiento 3.2 Vigencia de la oferta3.3 Precio de la oferta3.3.1 Forma de Presentar la oferta3.4 Plazo de ejecucin 3.5 Alcance del precio de la oferta3.6 Forma de pago3.6.1 Anticipo3.6.2 Valor restante del contrato

SECCIN IV

EVALUACIN DE LAS OFERTAS

4.1.Evaluacin de la oferta 4.1.1 Integridad de la oferta4.1.2 Personal Tcnico Clave4.1.3 Experiencia general y especfica mnima4.1.4 Experiencia mnima del personal tcnico4.1.5 Patrimonio4.1.6 Metodologa y cronograma de ejecucin4.1.7 Equipo e instrumentos disponibles4.1.8 Verificacin del cumplimiento de integridad y requisitos mnimos de la oferta4.1.9 Informacin Financiera de Referencia

4.2Evaluacin por puntaje4.3Evaluacin de la oferta econmica

SECCIN V


5.1Obligaciones del Contratista 5.2Obligaciones de la Contratante

CONTRATACIN DIRECTA DE CONSULTORACDC-GSXXI-001-2015I. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTORA

SECCIN ICONVOCATORIA

Se invita al ING. DIEGO JARAMILLO PEALOZA, para que presente su oferta tcnica y econmica para la ejecucin de la FISCALIZACIN DE LA FABRICACIN DE LOS POSTES UNIFICADOS Y TIPO BCULO PARA UN GRUPO DE OBRAS DEL PROYECTO DE REGENERACIN URBANA, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. El invitado deber encontrarse habilitado en el Registro nico de Proveedores RUP, legalmente capaz para contratar.

El presupuesto referencial es de USD. $ 16.616.64 (DIECISIS MIL SEISCIENTOS DIECISIS DLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMRICA CON 64/100), sin incluir el IVA, y el plazo estimado para la ejecucin del contrato es de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) DAS CALENDARIO, contados a partir de la suscripcin del contrato.

Las condiciones de esta convocatoria son las siguientes:

1.- El pliego est disponible, sin ningn costo, en el portal institucional del SERCOP, nicamente el oferente que resulte adjudicado, una vez recibida la notificacin de la adjudicacin, pagar a GUAYAQUIL SIGLO XXI, FUNDACIN MUNICIPAL PARA LA REGENERACIN URBANA el valor de USD. $50,00 (DLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMRICA CON 00/100) ms IVA, de conformidad con lo previsto en el inciso 4 del artculo 31 de la Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica LOSNCP.

2.- Los interesados podrn formular preguntas en el trmino de mnimo de 3 y mximo de 6 das, contado desde la fecha de publicacin del proceso de acuerdo a lo establecido por GUAYAQUIL SIGLO XXI, FUNDACIN MUNICIPAL PARA LA REGENERACIN URBANA. La Comisin Tcnica, o cuando fuere del caso la mxima autoridad o su delegado, absolver obligatoriamente todas las preguntas y realizar las aclaraciones necesarias, en un trmino mnimo de 3 y mximo de 6 das subsiguientes a la conclusin del perodo establecido para formular preguntas y aclaraciones.

3.- La oferta se presentar de forma fsica en la Secretara de la Comisin Tcnica, ubicada en Sargento Vargas 114 y AV. Olmedo, Edificio Gavisol, Segundo Piso; o de forma electrnica a travs del Portal Institucional del SERCOP, caso en el que para ser vlida deber estar firmada electrnicamente; hasta las 15h00 del seis de Marzo del 2015, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de la Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica -RGLOSNCP-. En los dos casos, sea que la oferta se presente en forma fsica o en forma electrnica, los formularios 1 y 2 de la oferta tcnica y, el precio de la misma, deber subirse a travs del Portal institucional del SERCOP, hasta la fecha en que se cierre el plazo para la presentacin de la oferta. La no publicacin de los formularios referidos o la falta de ingreso del precio de la propuesta en el portal institucional ser causa de descalificacin de la oferta. Los oferentes debern tener en cuenta que la oferta econmica registrada en el mencionado portal deber coincidir con la oferta econmica entregada en forma fsica. De existir diferencia en el monto que consta en la oferta fsica y el registrado electrnicamente, GUAYAQUIL SIGLO XXI, FUNDACIN MUNICIPAL PARA LA REGENERACIN URBANA remitir al SERCOP la peticin de ajuste debidamente sustentada. La apertura de las ofertas se realizar una hora ms tarde de la hora prevista para la recepcin de las ofertas. El acto de apertura de las ofertas tcnicas ser pblico y se efectuar en la Sala de Sesiones de GUAYAQUIL SIGLO XXI, FUNDACIN MUNICIPAL PARA LA REGENERACIN URBANA. La oferta tcnico-econmica deber ser entregada en un sobre nico en un trmino no mayor a seis das contado a partir de la fecha en que recibi la invitacin.

Para poder participar en el presente procedimiento, al momento de la presentacin de la propuesta, los oferentes interesados debern encontrarse habilitados en el Registro nico de Proveedores.

4.- La oferta debe presentarse por la totalidad de la contratacin.

5.- El precio del contrato es fijo.

6.- La evaluacin de las ofertas se realizar aplicando los parmetros de calificacin previstos en el pliego, conforme lo dispone el artculo 54 del Reglamento General de la LOSNCP y las resoluciones que el SERCOP dicte para el efecto.

7.- Los pagos del contrato se realizarn con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de GUAYAQUIL SIGLO XXI, FUNDACIN MUNICIPAL PARA LA REGENERACIN URBANA relacionados con la partida presupuestaria No.7.5.01.04 De Urbanizacin y Embellecimiento contenida en la Certificacin Presupuestaria No. GFA-0547-2015 del cuatro de Febrero del 2014. Se otorgar un anticipo del 20%, el cual se deber amortizar y ser descontado de cada planilla. El valor del contrato se pagar contra presentacin de las planillas mensuales, de acuerdo a la plantilla del personal tcnico y administrativo ofertado y aceptado que hubiese efectivamente mantenido.

8.- El procedimiento se ceir a las disposiciones de la LOSNCP, su Reglamento General, las resoluciones del SERCOP y el presente pliego.

9.- GUAYAQUIL SIGLO XXI, FUNDACIN MUNICIPAL PARA LA REGENERACIN URBANA se reserva el derecho de cancelar o declarar desierto el procedimiento de contratacin, situacin en la que no habr lugar a pago de indemnizacin alguna.

Guayaquil, 27 de Febrero de 2015.

Ing. Wilfrido Matamoros MorlaGERENTE GENERAL GUAYAQUIL SIGLO XXI, FUNDACIN MUNICIPAL PARA LA REGENERACIN URBANA

SECCIN II

OBJETO DE LA CONTRATACIN, PRESUPUESTO REFERENCIALY TRMINOS DE REFERENCIA

2.1Objeto: Este procedimiento precontractual tiene como propsito seleccionar a la oferta de mejor costo, en los trminos del numeral 18 del artculo 6 de la LOSNCP, para la FISCALIZACIN DE LA FABRICACIN DE LOS POSTES UNIFICADOS Y TIPO BCULO PARA UN GRUPO DE OBRAS DEL PROYECTO DE REGENERACIN URBANA, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

2.2Presupuesto referencial: El presupuesto referencial es de USD. $ 16.616.64 (DIECISIS MIL SEISCIENTOS DIECISIS DLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMRICA CON 64/100), para la FISCALIZACIN DE LA FABRICACIN DE LOS POSTES UNIFICADOS Y TIPO BCULO PARA UN GRUPO DE OBRAS DEL PROYECTO DE REGENERACIN URBANA, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, NO INCLUYE IVA.

Para el caso de contrataciones de fiscalizacin de obra, el valor del contrato de consultora estar en directa relacin con el costeo de las actividades a ejecutar, sin que en ningn caso el presupuesto del contrato de fiscalizacin de obra pueda estar referido o fijado como un porcentaje del valor de la obra a ser fiscalizada. 2.3.TRMINOS DE REFERENCIA.-

1. ANTECEDENTES El proceso de Regeneracin Urbana comprende la reconstruccin, remodelacin, transformacin y/o mejoramiento de los bienes municipales de uso pblico, tales como: calles, veredas, parterres, distribuidores de trfico, parques, etc., mediante la ejecucin de trabajos por parte de la Administracin Municipal tendientes a renovar y revitalizar su valor arquitectnico y paisajstico, disminuyendo o eliminando en su totalidad la contaminacin visual generada por los cables, ya sean elctricos o de comunicaciones que existen en la ciudad. 2. OBJETO DE LA CONSULTORA

Fiscalizar los trabajos de fabricacin de postes metlicos unificados y tipos bculos, que se van a requerir para un grupo de proyectos de Regeneracin Urbana del ao 2014, en la ciudad de Guayaquil, bajo la coordinacin de delegados de Guayaquil Siglo XXI, Fundacin municipal de la Regeneracin Urbana.

3. ALCANCE Y PROFUNDIDAD DE LA CONSULTORA

Los trabajos a ser fiscalizados incluyen: la revisin de los materiales, procesos de fabricacin, inspeccin de soldaduras y control de aplicacin de los recubrimientos y acabados de los postes metlicos unificados, y tipos bculos.

Etapas de Ejecucin y Actividades: Para cumplir con las tareas de Fiscalizacin, el Fiscalizador de la fabricacin de los postes metlicos unificados, y tipo bculos, deber abarcar las siguientes actividades pero sin limitarse a las mismas:

Conocer completamente la documentacin contractual entregada por GUAYAQUIL SIGLO XXI, a la Contratista de la obra; Verificar el cumplimiento de los diseos dados en los planos y especificaciones tcnicas entregados por GUAYAQUIL SIGLO XXI al fabricante a fin de alcanzar los objetivos del proyecto; Prevenir y sugerir, durante el proceso constructivo, las medidas correctivas y/o soluciones tcnicas en el diseo o fabricacin que estime necesarias para garantizar la buena ejecucin de los postes unificados y tipo bculo, Revisar los programas de trabajo y su cumplimiento e informar si los plazos y cronogramas de ejecucin estn siendo cumplidos o no por el fabricante; Verificar y certificar la calificacin de los soldadores; Revisar y certificar que los WPS y PQR previo a la ejecucin de las soldaduras, los cuales deben estar firmados por un CWI. Verificar los certificados de calidad de los materiales utilizados (MTR), los mismos que cumplan con las especificaciones y normas tcnicas correspondientes; Verificar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial, y sealizacin dentro de los talleres; Verificar la reparacin de biseles previo a la realizacin de las soldaduras; Inspeccionar visualmente que las soldaduras realizadas cumplan con lo estipulado en el cdigo AWS D1.1; Verificar la preparacin de superficie previo la aplicacin de las pinturas de cada uno de los elementos; Comprobar que se cumpla con los espesores de pintura solicitados, de acuerdo a las especificaciones tcnicas; Verificar y aprobar la hoja de calidad del producto terminado para cada uno de los postes; Verificar el registro de los cdigos de fabricacin de los postes as como su espante en cada uno de ellos; Revisar y actualizar peridicamente los cronogramas de fabricacin y entrega; Presenciar la ejecucin de pruebas de materiales, a costo del fabricante, para establecer la calidad de los mismos. Las muestras de estos ensayos sern tomadas conjuntamente con la Fiscalizacin; Elaborar informes explicativos en caso de cobro de multas si existiere; Elaborar el informe para aprobar el pago de las facturas del fabricante adjuntando la documentacin necesaria tales como: fotografas del proceso y la hoja de calidad del producto terminado; Asistir a las reuniones de trabajo ya sea en campo o en oficina, segn lo requiera Guayaquil Siglo XXI, Fundacin Municipal para la Regeneracin Urbana; Participar en las recepciones provisional y definitiva de la entrega de los postes; El Fiscalizador se someter a las disposiciones que Guayaquil Siglo XXI, Fundacin Municipal para la Regeneracin Urbana disponga para casos especficos de la fabricacin de los postes y bculo que se fiscaliza y que no hayan sido considerados en las actividades antes detalladas.

4. ASPECTOS GENERALES DE LA METODOLOGA DE TRABAJO

Para dar cumplimiento a los objetivos especficos se sugiere la siguiente metodologa:

Guayaquil Siglo XXI, Fundacin Municipal para la Regeneracin Urbana, entregar el cronograma de obra en GANTT, elaborado por la Contratista de la obra, y dems documentos de la oferta ganadora. La Fiscalizacin deber presentar un informe de aceptacin del producto terminado con la respectiva verificacin de la hoja de calidad firmada, por cada factura presentada por el fabricante de los postes y bculos, de las obras de Regeneracin Urbana del ao 2014.

Comprobar y aprobar que los materiales a ser instalados en obra cumplan con los planos y especificaciones entregadas por Guayaquil Siglo XXI.

El Fiscalizador deber aprobar o pedir correcciones o rectificaciones al fabricante en caso de que los productos no cumplan con las especificaciones tcnicas solicitadas, en el plazo de dos das contados desde la fecha de su observacin. El Fiscalizador tiene un pazo de diez das para aprobacin y elaboracin de informes explicativos en caso de cobro de multas, si existiere; Elaborar informes aprobatorios para el pago de facturas del fabricante en un plazo de tres das calendario; Fotografas de los procesos ms importantes de la fabricacin de los postes; Observaciones, si las hubiera; El informe por multas debe ser soportado con documentos que justifiquen la misma para su sancin.

La Fiscalizacin se encarga del correcto control del proceso de fabricacin de postes y bculos adicionales en caso de ser necesarios.

5. INFORMACIN QUE DISPONE LA ENTIDAD Y QUE SE PONDR A DISPOSICIN DEL CONSULTOR

Una vez adjudicado el contrato de Fiscalizacin se entregar toda la documentacin contractual del contratista de postes y bculos. 6. PRODUCTOS ESPERADOS

Informe tcnico de aprobacin para el pago de las facturas del fabricante. Elaborar informes para poder proceder a establecer los montos de multas. Presentacin de la hoja de calidad de los productos terminados. Actas de recepcin provisional y definitiva: Participar y suscribir las actas en los plazos previstos en el contrato de obra.

7. PLAZO DE EJECUCIN

El tiempo estimado para la ejecucin de la consultora es de 365 das calendario, contados a partir de la suscripcin del contrato.8. PERSONAL TCNICO EQUIPO DE TRABAJO RECURSOS

Los fondos disponibles asignados para la contratacin de los servicios de consultora alcanzan el total de $ 16.616.64 ms I.V.A., y corresponden al siguiente requerimiento de personal tcnico y administrativo, en los tiempos mensuales asignados y en los plazos definidos a continuacin:

PERFIL DE LOS/AS CONSULTORES/ASSe ha considerado la participacin de un Fiscalizador Director de Fiscalizacin individual con el siguiente equipo:

a)Fiscalizador 1: Director de Fiscalizacin1 Ingeniero Mecnico con ocho aos de experiencia como Inspector de Soldadura de estructuras metlicas o Ingeniero en Soldadura.

b)Fiscalizador 2:1 Ingeniero Mecnico con cinco aos de experiencia o Inspector de Soldadura CWI AWS certificado , Inspector de Soldadura ASNT nivel 2.

9. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

El 20% del valor estimado del contrato en calidad de anticipo, luego de la suscripcin del contrato, una vez que el fiscalizador haya presentado la correspondiente garanta por anticipo. La entrega del anticipo deber ocurrir dentro de los 30 das calendario posteriores a la suscripcin del contrato. El valor del contrato se pagar contra presentacin de las planillas mensuales, de acuerdo a la plantilla del personal tcnico y administrativo ofertado y aceptado que hubiese efectivamente mantenido.MARCO LEGALEn el proceso precontractual y contractual del desarrollo de la Consultora, se deben considerar lo establecido en la LOSNCP, su Reglamento General y las Resoluciones emitidas por el SERCOP.

SECCION III


3.1 Cronograma del procedimiento: El cronograma que regir el procedimiento ser el siguiente:

ConceptoDaHora

Fecha de publicacin27/Febrero/201518h00

Fecha lmite de preguntas 02/Marzo/201518h00

Fecha lmite de respuestas y aclaraciones03/Marzo/201518h00

Fecha lmite entrega de ofertas tcnica y econmica06/Marzo/201515h00

Fecha apertura oferta tcnica06/Marzo/201516h00

Fecha inicio evaluacin06/Marzo/201517h00

Fecha publicacin resultados finales oferta tcnica10/Marzo /201517h00

Fecha de negociacin16/Marzo/201516h00

Fecha estimada de adjudicacin17/Marzo/201517h00

En el caso de ser necesario, el trmino para la convalidacin de errores ser de DOS DAS, de acuerdo al siguiente cronograma:

ConceptoDaHora

Fecha lmite para solicitar convalidacin de errores10/Marzo /201518h00

Fecha lmite para convalidacin errores12/Marzo /201518h00

Fecha estimada de adjudicacin17/Marzo/201518h00

3.2 Vigencia de la oferta: Las ofertas se entendern vigentes hasta 90 DAS. En caso de que no se seale una fecha estar vigente hasta la celebracin del contrato, de acuerdo a lo establecido en el artculo 30 de la LOSNCP.

3.3Precio de la Oferta: Se entender por precio de la oferta al valor que el oferente haga constar en el Portal Institucional del SERCOP, informacin que se completar en lnea, en el formulario de oferta econmica.

3.3.1 Forma de presentar la oferta: La oferta se podr presentar a travs del Portal Institucional del SERCOP completando el formulario electrnico, o bien en forma fsica. Para este segundo caso, tratndose de procedimientos por concurso pblico y lista corta, se presentar en dos sobres por separado, los que contendrn el siguiente texto:

CONTRATACIN DIRECTA DE CONSULTORACDC-GSXXI-001-2015Sobre nicoOFERTA (TCNICA y ECONMICA) (Original y copia)SeorWilfrido Matamoros MorlaGERENTE GENERALGUAYAQUIL SIGLO XXI, FUNDACIN MUNICIPAL PARA LA REGENERACIN URBANAPresente.-

PRESENTADA POR: ____________________________________

No se tomarn en cuenta las ofertas entregadas en otro lugar o despus del da y hora fijados para su entrega-recepcin.

El Secretario de la Comisin Tcnica, o cuando fuere del caso la mxima autoridad o su delegado, recibir las ofertas, conferir comprobantes de recepcin por cada oferta entregada y anotar, tanto en los recibos como en el sobre de la oferta, la fecha y hora de recepcin.

3.4Plazo de ejecucin: El plazo estimado para la ejecucin del contrato es de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) DAS CALENDARIO contados a partir de la suscripcin del contrato.

3.5Alcance del precio de la oferta: El precio de la oferta deber cubrir el valor de los trabajos a ejecutarse segn sea su naturaleza, los costos indirectos, los impuestos y tasas vigentes; as como, los servicios para la ejecucin completa de la consultora a contratarse.

El participante deber ofertar todos y cada uno de los rubros sealados en las Condiciones Particulares del Pliego, Formulario de Oferta Econmica.

Para el caso de contrataciones de fiscalizacin de obra, los oferentes debern detallar en su oferta econmica los costos unitarios requeridos para la prestacin de sus servicios.

De existir errores aritmticos se proceder a su correccin conforme a lo previsto en la Resolucin emitida por el SERCOP para el efecto.

3.6Forma de pago: Los pagos se realizarn de la manera prevista en el numeral 9 de la Convocatoria y en el Contrato.

3.6.1Anticipo: Se entregar el 20% del valor referencial como anticipo.

3.6.2 Valor del contrato: Se lo har mediante varios pagos contra entrega de los respectivos informes parciales; o, cualquier otra forma permitida por la ley y determinada por la entidad contratante.

SECCIN IVEVALUACIN DE LAS OFERTAS

4.1Evaluacin de la oferta: Para la verificacin del cumplimiento de los requisitos mnimos se estar a la metodologa cumple o no cumple.

4.1.1 Integridad de la oferta: La integridad de las ofertas se evaluar considerando la presentacin de los Formularios de la oferta y requisitos mnimos previstos en el pliego.

I. Formulario de la Oferta:

1.1 Presentacin y compromiso;1.2 Datos generales del oferente;1.3 Plan de trabajo, metodologa propuesta y conocimiento probado de las condiciones generales, locales y particulares del proyecto materia de la consultora (Metodologa y cronograma de ejecucin);1.4 Oferta Econmica1.5 Experiencia del oferente;1.6 Capacidad tcnica y administrativa disponible (Personal Tcnico clave asignado al proyecto);

II. Formulario de compromiso de participacin del personal tcnico y hoja de vida:

2.1 Compromiso del Profesional asignado al proyecto2.2 Hoja de Vida del personal tcnico clave asignado al proyecto

4.1.2 Personal tcnico clave:

Se ha considerado la participacin de un consultor individual con el siguiente equipo:

Se ha considerado la participacin de un Fiscalizador Director de Fiscalizacin individual con el siguiente equipo:

a)Fiscalizador 1: Director de Fiscalizacin1 Ingeniero Mecnico con ocho aos de experiencia como Inspector de Soldadura de estructuras metlicas o Ingeniero en Soldadura.


4.1.3 Experiencia especfica mnima:

Experiencia Especfica: En FISCALIZACIN DE MOBILIARIO URBANO METALMECANICO COMO POSTES Y BCULOS, en mnimo un proyecto por el monto de USD $ 10,000.00 celebrados durante los ltimos cinco aos.

El oferente deber probar su experiencia adjuntando:

a) Tratndose de experiencia en el sector privado: certificados conferidos por el contratante de la consultora o acta de entrega recepcin provisional o definitiva y facturas o comprobantes de retencin.

b) Tratndose de experiencia en el sector pblico: con certificados que hayan sido conferidos por autoridad competente del sector pblico; o, copia del Acta de Entrega-Recepcin de los servicios de consultora prestados.

c) La experiencia adquirida en calidad de subcontratista ser reconocida y aceptada por la Entidad Contratante, siempre y cuando tenga directa relacin al objeto contractual. De igual manera, para los profesionales que participan individualmente, ser acreditable la experiencia adquirida en relacin de dependencia, ya sea en calidad de director de proyecto o consultor/sectorialista y su valoracin, cuando gire en torno a los montos contractuales, se cumplir considerando el porcentaje de participacin en el contrato en el que tales profesionales participaron en las calidades que se sealaron anteriormente.

Para la determinacin del cumplimiento de la experiencia general mnima se estar tambin a las reglas de participacin expedidas por el SERCOP para los procedimientos de contratacin.

4.1.4 Metodologa y cronograma de ejecucin:

En la Metodologa propuesta y cronograma de ejecucin, se evaluarn el cumplimiento del plazo para la ejecucin de la fiscalizacin y la Metodologa que se propone para su desarrollo, siempre que sea coherente con el equipo propuesto.

4.1.5 Experiencia del personal tcnico clave:

Fiscalizador 1: Director de Fiscalizacin1 Ingeniero Mecnico con ocho aos de experiencia como Inspector de Soldadura de estructuras metlicas o Ingeniero en Soldadura.


a) Tratndose de experiencia en el sector privado: certificados conferidos por el contratante de la consultora o acta de entrega recepcin provisional o definitiva y facturas o comprobantes de retencin.

b) Tratndose de experiencia en el sector pblico: con certificados que hayan sido conferidos por autoridad competente del sector pblico; o, copia del Acta de Entrega-Recepcin de los servicios de consultora prestados.

4.1.6 Verificacin de cumplimiento de integridad y requisitos mnimos de la oferta:

PARMETROCUMPLENO CUMPLEOBSERVACIONES

Experiencia Especfica

Personal Tcnico Clave

Experiencia del personal tcnico clave

Metodologa y cronograma de ejecucin

Integridad de la Oferta


5.1Obligaciones del Contratista: El contratista se obliga a:

Prestar servicios de consultora para la FISCALIZACIN DE LA FABRICACIN DE LOS POSTES UNIFICADOS Y TIPO BCULO PARA UN GRUPO DE OBRAS DEL PROYECTO DE REGENERACIN URBANA, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL y todo aquello que fuere necesario para la total ejecucin del contrato, de conformidad con la oferta negociada, los trminos de referencia, las condiciones generales y especficas y los dems documentos contractuales.

Para el cumplimiento de los servicios de consultora, contar durante la vigencia del contrato, con el personal tcnico clave sealado en su oferta negociada, conforme al cronograma de actividades aprobado.

Para sustituir personal tcnico clave, asignado al proyecto, solicitar la previa autorizacin, por escrito, del administrador del contrato.

A solicitud de GUAYAQUIL SIGLO XXI, FUNDACIN MUNICIPAL PARA LA REGENERACIN URBANA, fundamentada en la ineficiencia comprobada del personal, a su costo, deber sustituir uno o ms de los profesionales, empleados o trabajadores asignados al proyecto.

Solicitar a GUAYAQUIL SIGLO XXI, FUNDACIN MUNICIPAL PARA LA REGENERACIN URBANA la aprobacin correspondiente en caso de que requiera personal adicional al indicado en su oferta.

5.2 Obligaciones de la contratante:

Dar solucin a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecucin del contrato, en un plazo 15 das contados a partir de la peticin escrita formulada por el contratista.

Proporcionar al contratista los documentos, accesos e informacin relevante relacionada con los trabajos de consultora, de los que dispusiera, y realizar las gestiones que le corresponda efectuar al contratante, ante los distintos organismos pblicos, en un plazo 15 das contados a partir de la peticin escrita formulada por el contratista.

En caso de ser necesario y previo el trmite legal y administrativo respectivo, celebrar los contratos complementarios en un plazo 15 das contados a partir de la decisin de la mxima autoridad.

Suscribir las actas de entrega recepcin de los trabajos recibidos, siempre que se haya cumplido con lo previsto en la ley para la entrega recepcin; y, en general, cumplir con las obligaciones derivadas del contrato.


SECCION I

DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIN

1.1 Comisin Tcnica 1.2 Participantes1.3 Presentacin y apertura de ofertas1.4 Inhabilidades1.5 Obligaciones de los oferentes1.6 Preguntas, respuestas y aclaraciones1.7 Modificacin del pliego1.8 Idioma y Autenticidad de los Documentos1.9 Convalidacin de errores de forma 1.10 Causas de Rechazo de Ofertas1.11 Proceso de Evaluacin, Negociacin y Adjudicacin1.11.1 Apertura de la oferta en Contratacin Directa1.11.2 Apertura de la oferta en Concurso Pblico y Lista Corta1.11.2.1 Criterios de evaluacin1.11.3Negociacin1.12 Garantas1.13 Cancelacin del procedimiento1.14 Declaratoria de procedimiento desierto1.15 Adjudicatario Fallido1.16 Suscripcin del contrato1.17 Precios Unitarios y Reajuste1.18 Moneda de cotizacin y pago1.19 Reclamos1.20 Administracin del contrato1.21 Autoinvitacin1.22 Inconsistencia, simulacin y/o inexactitud de la informacin

SECCIN II

METODOLOGA DE EVALUACIN DE LAS OFERTAS

2.1. Metodologa de evaluacin de las ofertas2.2. Parmetros de evaluacin2.3 De la evaluacin2.4 ndices Financieros2.5. Formulario para la elaboracin de las ofertas

SECCIN III

FASE CONTRACTUAL

3.1 Ejecucin del contrato3.1.1 Inicio, planificacin y ejecucin contractual 3.1.2 Cumplimiento de trminos de referencia 3.1.3 Personal del Consultor3.1.4 Obligaciones del Consultor 3.1.5 Obligaciones de la contratante3.1.6 Pagos3.1.7 Administrador del Contrato


Las condiciones generales contenidas en el presente documento son de aplicacin general para los procedimientos de contratacin de consultora, por Concurso Pblico, Lista Corta y Contratacin Directa, salvo las excepciones que en lo pertinente se encuentran claramente especificadas.

SECCION IDEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIN1.1 Comisin Tcnica: El presente procedimiento presupone la conformacin obligatoria de una Comisin Tcnica, integrada de acuerdo al artculo 18 del Reglamento General de la Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica -RGLOSNCP-, encargada del trmite del procedimiento en la fase precontractual. Esta comisin analizar las ofertas, incluso en el caso de haberse presentado una sola, considerando los parmetros de calificacin establecidos en estos pliegos, y recomendar a la mxima autoridad de la Entidad Contratante la adjudicacin o la declaratoria de procedimiento desierto.

nicamente para los procedimientos de Contratacin Directa, no existe la figura de Comisin Tcnica; la mxima autoridad de la entidad contratante o su delegado ser la responsable del procedimiento.

1.2 Participantes: La convocatoria estar dirigida a las personas naturales o jurdicas, nacionales o extranjeras (cuando sea el caso de consultores extranjeros, se seguir el procedimiento previsto en el artculo 37 de la LOSNCP), asociaciones de stas o consorcios, que se encuentren habilitadas en el Registro nico de Proveedores, RUP, , y que cumplan con los siguientes requisitos:

a) Que el objeto social de la compaa incluya esta actividad.

b) Las empresas consultoras contratarn y demostrarn que cuentan con consultores individuales que debern cumplir con los requisitos previstos en la LOSNCP.

c) Que el proponente no se encuentre incurso en ninguna de las inhabilidades determinadas en los artculos 62 y 63 de la LOSNCP.

Cuando exista un compromiso de asociacin o consorcio, todos los miembros de la asociacin debern estar habilitados en el RUP al tiempo de presentar la oferta, y se designar un procurador comn de entre ellos, que actuar a nombre de los comprometidos. El compromiso de asociacin o consorcio deber encontrarse suscrito en instrumento pblico, de acuerdo con la Resolucin que el SERCOP emita para el efecto.En caso de ser adjudicados, los comprometidos debern constituirse en asociacin o consorcio y lo inscribirn en el RUP, previa la firma del contrato, dentro del trmino previsto para la firma del mismo; en caso contrario, se declarar a los integrantes del compromiso de asociacin o consorcio como adjudicatarios fallidos.

1.3Presentacin y apertura de ofertas: Las ofertas se presentarn de forma fsica en la Secretara de la Comisin Tcnica, o cuando fuere del caso la mxima autoridad o su delegado, o de forma electrnica a travs del portal institucional del SERCOP, caso en el que para ser vlida deber estar firmada electrnicamente.Tratndose de procedimientos por Contratacin Directa, la Oferta tcnico-econmica se presentar en un trmino no mayor a (6) seis das contado a partir de la fecha en que el consultor invitado haya recibido la invitacin. La mxima autoridad o su delegado, realizar la evaluacin, negociacin y adjudicacin, sobre la base de los pliegos en un trmino no mayor a tres das.Tratndose de procedimientos por Concurso Pblico y Lista Corta, sea que la Oferta se presente en forma fsica o en forma electrnica, los formularios 1 y 2 de la oferta tcnica y, el precio de la misma, deber subirse a travs del portal institucional del SERCOP, hasta la fecha en que se cierre el plazo para la presentacin de la oferta. La no publicacin de los formularios referidos o la falta de ingreso del precio de la propuesta en el portal institucional ser causa de descalificacin de la oferta.

La apertura de las ofertas tcnicas se realizar una hora ms tarde de la hora prevista para la recepcin de las ofertas. El acto de apertura de las ofertas tcnicas ser pblico.

De la apertura de las ofertas tcnicas, en la que podrn estar presentes los oferentes que lo deseen, se levantar un acta que ser suscrita por los integrantes de la Comisin Tcnica y/o Mxima Autoridad o su delegado con la siguiente informacin, la cual obligatoriamente se subir al portal del SERCOP:a) Nombre de los oferentes;b) Plazo de ejecucin propuesto por cada oferente;c) Nmero de hojas de cada oferta

Las ofertas, tcnica y econmica, debern ser entregadas simultneamente de forma fsica, en dos sobres separados. La oferta econmica ser completada en lnea y una impresin de la misma se incluir en el sobre respectivo que se entregar fsicamente. El portal permitir que la apertura y procesamiento de las dos ofertas se ejecuten en das distintos, con una diferencia entre ambos actos de hasta 10 das trmino.

1.4 Inhabilidades: No podrn intervenir en el proceso, ningn oferente que se encuentre incurso en las inhabilidades generales o especiales determinadas en los artculos 62 y 63 de la LOSNCP y artculos 110 y 111 del Reglamento General de la LOSNCP. y, en las Resoluciones emitidas por el SERCOP.

De verificarse con posterioridad que un oferente incurso en una inhabilidad general o especial hubiere suscrito el contrato, dar lugar a la terminacin unilateral del contrato conforme el numeral 5 del artculo 94 de la LOSNCP.

1.5Obligaciones de los oferentes: Los oferentes debern revisar cuidadosamente el pliego y cumplir con todos los requisitos solicitados en l. Su omisin o descuido al revisar los documentos no le relevar de cumplir lo sealado en su propuesta.

1.6Preguntas, respuestas y aclaraciones: Todo interesado en presentar propuestas en el procedimiento tiene la facultad y el derecho de, en el caso de detectar un error, omisin o inconsistencia en el pliego, o si necesita una aclaracin sobre una parte de los documentos, solicitar a la Comisin Tcnica o a la mxima autoridad o su delegado, a travs del Portal Institucional, la respuesta a su inquietud o consulta. La entidad responder las preguntas o realizar las aclaraciones que fueren necesarias a travs del portal, de acuerdo a lo establecido en la convocatoria.

1.7Modificacin del pliego: La Comisin Tcnica o la mxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, en los procedimientos de Contratacin Directa de Consultora, podr emitir aclaraciones o modificaciones respecto de las condiciones particulares de los pliegos, por propia iniciativa o por pedido de los participantes, siempre que stas no alteren el presupuesto referencial ni el objeto del contrato, modificaciones que debern ser publicadas en el Portal Institucional del SERCOP hasta el trmino mximo para responder preguntas.

La mxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, podr ajustar el cronograma de ejecucin del procedimiento precontractual con la motivacin respectiva. Todo cambio ser publicado en el Portal Institucional del SERCOP y podr realizarse hasta la fecha lmite para contestar las preguntas formuladas y realizar aclaraciones.

1.8Idioma y Autenticidad de los Documentos: La documentacin que contempla la oferta, as como la correspondencia relacionada debe ser escrita en castellano. Los documentos no debern contener texto entre lneas, enmendaduras o tachaduras; a menos que fuere necesario corregir errores del oferente, en cuyo caso debern salvarse por parte del oferente, rubricando al margen.

Los documentos que se presenten en la oferta sern en original o copia notariada.

Para el caso de los documentos emitidos en otro idioma o en el extranjero, su traduccin y/o legalizacin deber realizarse conforme el procedimiento legal previsto en la Ley de Modernizacin del Estado y la Convencin de La Haya sobre la apostilla.

1.9Convalidacin de errores de forma: Si en los procedimientos se presentaren errores de forma, las ofertas podrn ser convalidadas por el oferente en un trmino de entre 2 a 5 das, contados a partir de la fecha de notificacin, a criterio de la entidad contratante. As mismo, dentro del perodo de convalidacin, los oferentes podrn integrar a su oferta documentos adicionales que no impliquen modificacin del objeto de la misma, conforme al artculo 23 del RGLOSNCP. En este caso, la entidad contratante podr recibir fsicamente los documentos correspondientes.

La entidad contratante est obligada a analizar en profundidad cada una de las ofertas presentadas en la etapa de calificacin, a fin de determinar todos los errores de forma existentes en ellas, respecto de los cuales notificar a travs del Portal Institucional en el mismo da y hora a cada uno de los oferentes, el requerimiento de convalidacin respectivo. Los oferentes notificados podrn convalidar tales errores para efectos de ser calificados.

Si la entidad contratante, al analizar las ofertas presentadas, determina la existencia de uno o ms errores de forma, se deber reprogramar el cronograma del proceso, en funcin del trmino concedido a los oferentes para efectos de que convaliden los errores de forma notificados.

1.10Causas de Rechazo de Ofertas: La Comisin Tcnica o la mxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, en tratndose de los procedimientos de Contratacin Directa, podrn rechazar una oferta por las siguientes causas:a)Si no cumpliera los requisitos exigidos en las condiciones generales y condiciones particulares que incluyen las especificaciones tcnicas y los formularios de este pliego.b)Si se hubiera entregado y/o presentado la oferta en lugar distinto al fijado o despus de la hora establecida para ello, o no se hubiera subido el valor de la propuesta al Portal Institucional del SERCOP.c)Cuando las ofertas contengan errores sustanciales, y/o evidentes, que no puedan ser convalidados, de acuerdo a lo sealado en las resoluciones emitidas por el SERCOP. d)Si el contenido de los formularios presentados difieren del modelo, condicionndolos o modificndolos, de tal forma que alteren las condiciones previstas para la ejecucin del contrato. De igual forma, si se condicionara la oferta con la presentacin de cualquier documento o informacin. e)Si se presentaran documentos con tachaduras o enmendaduras no salvadas; cuando no puedan ser convalidados;f)No se aceptarn excepciones, condicionamientos, rubros no solicitados ni cualquier modificacin a los Pliegos.g)Si al momento de la presentacin de la propuesta, el oferente interesado no se encontrare habilitado en el Registro nico de Proveedores RUP-.Una oferta ser descalificada por la entidad contratante en cualquier momento del procedimiento si, de la revisin de los documentos que fueren del caso, pudiere evidenciarse inconsistencia, simulacin o inexactitud de la informacin presentada. La entidad contratante podr solicitar al oferente la documentacin que estime pertinente y que ha sido referida en cualquier documento de la oferta, no relacionada con el objeto mismo de la contratacin, para validar la oferta presentada del procedimiento.

La adjudicacin se circunscribir a las ofertas calificadas. No se aceptarn ofertas alternativas y ningn oferente podr intervenir con ms de una oferta.

1.11Proceso de Evaluacin, Negociacin y Adjudicacin:1.11.1 Apertura de la oferta en Contratacin Directa: La entidad contratante, una hora despus del trmino lmite para la presentacin de la oferta, iniciar la evaluacin de la oferta presentada, para lo cual abrir el sobre nico presentado fsicamente y evaluar tanto la oferta tcnica como la econmica, en funcin del cumplimiento de los parmetros establecidos en los pliegos.

1.11.2 Apertura de la oferta tcnica en el Concurso Pblico y Lista Corta: En la fecha y hora sealada en la Convocatoria o en las prrrogas otorgadas por la Comisin Tcnica, en acto pblico se abrir el sobre No. 1. Un miembro de la Comisin y el Secretario rubricarn todos y cada uno de los documentos presentados y se levantar la correspondiente acta.

Dentro del trmino establecido en el artculo 39 del Reglamento General de la LOSNCP, la Comisin Tcnica proceder a la apertura del Sobre N 2, en los trminos previstos mediante resolucin por el SERCOP.

1.11.2.1 Criterios de evaluacin: La Comisin calificar el contenido de los Sobres Nos. 1 y 2, bajo los parmetros de evaluacin determinados por la Entidad Contratante, tomando en cuenta los criterios de seleccin establecidos en el artculo 41 de la LOSNCP, en lo que sean aplicables, as como los criterios y parmetros obligatorios establecidos por el SERCOP mediante resolucin.

1.11.3 Negociacin: La Comisin Tcnica, o el delegado de la mxima autoridad en los procedimientos de Contratacin Directa, negociar con el proponente de acuerdo a los trminos del artculo 40 del RGLOSNCP y, no se volver a llamar para nuevas negociaciones a aquel con el cual no se lleg a un acuerdo.

El acta de negociacin ser firmada por los miembros de la comisin o el delegado de la mxima autoridad, segn sea el caso, y el consultor o su delegado. El consultor negociar por intermedio de su representante legal o procurador comn, o el delegado de stos, debidamente acreditado, y de los profesionales que estime necesario.

Iniciado el proceso de negociacin, ste no podr suspenderse por motivo alguno, salvo circunstancias de fuerza mayor, hasta lograr la negociacin.

La mxima autoridad de la entidad contratante adjudicar el contrato en los trminos del ltimo inciso del artculo 40 del RGLOSNCP.

En caso de no llegar a un acuerdo en las negociaciones, se convocar al proponente que hubiera ocupado el segundo lugar en el orden de prelacin, excepto en el caso del procedimiento de contratacin directa en el que se declarar desierto por esta circunstancia, para iniciar una nueva negociacin.

En caso de no llegar a un acuerdo en las negociaciones con ninguno de los oferentes, se declarar desierto el procedimiento de conformidad al artculo 33 de la LOSNCP.

El acta de negociacin y la resolucin de adjudicacin debidamente suscritas, se publicarn en el portal del SERCOP.

1.12Garantas: En forma previa a la suscripcin de los contratos derivados de los procedimientos establecidos en este pliego, se debern presentar las garantas que fueren aplicables de acuerdo a lo previsto en los artculos 74, 75 y 76 de la LOSNCP, en cualquiera de las formas contempladas en el artculo 73 ibdem.

1.12.1La garanta de fiel cumplimiento del contrato se rendir por un valor igual al cinco por ciento (5%) del monto total del mismo, en una de las formas establecidas en el artculo 73 de la LOSNCP, la que deber ser presentada previo a la suscripcin del contrato. No se exigir esta garanta en los contratos cuya cuanta sea menor a multiplicar el coeficiente 0.000002 por el Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio econmico. 1.12.2 La garanta de buen uso del anticipo se rendir por un valor igual al determinado y previsto en el presente pliego, que respalde el 100% del monto a recibir por este concepto, la que deber ser presentada previo la entrega del mismo.

El valor mximo por concepto de anticipo en contratos de consultora ser del setenta por ciento (70%) del monto total del contrato. El valor ser depositado en una cuenta que el contratista aperturar en un banco estatal o privado, en el que el Estado tenga participacin accionaria o de capital superior al cincuenta por ciento. El contratista, en forma previa a la suscripcin del contrato, deber presentar, un certificado de la institucin bancaria o financiera en la que tenga a su disposicin una cuenta en la cual sern depositados los valores correspondientes al anticipo, de haber sido concedido.

El contratista deber autorizar expresamente en el contrato el levantamiento del sigilo bancario de la cuenta en la que ser depositado el anticipo recibido. El administrador del contrato designado por la entidad contratante verificar que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente a la ejecucin contractual.

Las garantas se devolvern conforme lo previsto en los artculos 77 de la LOSNCP y 118 del RGLOSNCP.

1.13Cancelacin del Procedimiento: En cualquier momento comprendido entre la convocatoria y hasta 24 horas antes de la fecha de presentacin de las ofertas, la mxima autoridad de la entidad contratante podr declarar cancelado el procedimiento, mediante resolucin debidamente motivada, de acuerdo a lo establecido en el artculo 34 de la LOSNCP.

1.14Declaratoria de Procedimiento Desierto: La mxima autoridad de la entidad contratante, antes de resolver la adjudicacin, podr declarar desierto el procedimiento de manera total o parcial, en los casos previstos en el artculo 33 de la LOSNCP, segn corresponda.

Dicha declaratoria se realizar mediante resolucin motivada de la mxima autoridad de la Entidad Contratante. Una vez declarado desierto el procedimiento, (la mxima autoridad) podr disponer su archivo o su reapertura. 1.15Adjudicatario Fallido: En caso de que el adjudicatario no celebrare el contrato dentro del trmino previsto, por causas que le sean imputables, la mxima autoridad de la entidad contratante le declarar adjudicatario fallido y una vez que notifique de esta condicin al SERCOP, proceder de conformidad con los artculos 35 y 98 de la LOSNCP.

As mismo, de acuerdo a lo dispuesto en el artculo 114 del Reglamento General de la LOSNCP, la entidad contratante llamar al oferente que ocup el segundo lugar en el orden de prelacin para que suscriba el contrato, el cual deber cumplir con los requisitos establecidos para el oferente adjudicatario, incluyendo la obligacin de mantener su oferta hasta la suscripcin del contrato. Si el oferente llamado como segunda opcin no suscribe el contrato, la entidad declarar desierto el proceso, sin perjuicio de la sancin administrativa aplicable al segundo adjudicatario fallido.

1.16Suscripcin del Contrato: Notificada la adjudicacin, dentro de un trmino de 15 das contado a partir de la misma, la entidad contratante formalizar el proyecto de contrato que es parte integrante de estos pliegos, de acuerdo a lo establecido en los artculos 68 y 69 de la LOSNCP y 112 y 113 de su Reglamento General. y lo publicar en el Portal Institucional. La entidad contratante realizar la publicacin de la Resolucin de adjudicacin en el mismo da en que sta haya sido suscrita.1.17 Precios unitarios y reajuste: Todo contrato cuya forma de pago corresponda al sistema de precios unitarios se sujetar al sistema de reajuste de precios, salvo que el contratista renuncie expresamente al reajuste de precios y as se haga constar en el contrato, tal como lo prev el segundo inciso del artculo 131 del RGLOSNCP. Las cantidades de obra que constarn en el contrato son estimadas y pueden variar durante la ejecucin del mismo.

Los anlisis de precios unitarios presentados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad. No hay opcin ni lugar a reclamo alguno por los precios unitarios ofertados.

Los precios unitarios podrn ser reajustados si durante la ejecucin del contrato se produjeren variaciones de los costos de sus componentes. El reajuste se efectuar mediante la aplicacin de frmula(s) elaborada(s) con base a los precios unitarios de la oferta adjudicada y conforme lo dispuesto en el Ttulo IV, De los contratos, Captulo VII, Reajuste de precios de la LOSNCP y en su Reglamento General.

1.18 Moneda de cotizacin y pago: Las ofertas debern presentarse en dlares de los Estados Unidos de Amrica. Los pagos se realizarn en la misma moneda.

1.19 Reclamos: Para el evento de que los oferentes o adjudicatarios presenten reclamos relacionados con su oferta, se deber considerar lo establecido en los artculos 102 y 103 de la LOSNCP, y el procedimiento correspondiente.

1.20 Administracin del Contrato: La entidad contratante designar de manera expresa un administrador del contrato, quien velar por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato. Adoptar las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondr las multas y sanciones a que hubiere lugar.

1.21 Autoinvitacin: El proveedor que a la fecha de la convocatoria no se encuentra habilitado en el Registro nico de Proveedores, RUP, en la categora correspondiente al objeto del proceso de contratacin, y tenga las condiciones legales para participar en l, podr recategorizarse en la actividad respectiva, para lo cual deber acudir a las oficinas del RUP y presentar los documentos respectivos. La autoinvitacin es una opcin del Portal Institucional que aparecer una vez realizada la recategorizacin, y que podr utilizarse hasta la fecha lmite de entrega de ofertas, segn el cronograma del proceso.

La autoinvitacin es una opcin para los procedimientos de concurso pblico exclusivamente.

1.22Inconsistencia, simulacin y/o inexactitud de la informacin: En el caso de que la entidad contratante encontrare que existe inconsistencia, simulacin o inexactitud en la informacin presentada por el oferente, adjudicatario o contratista, la mxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, descalificar del procedimiento de contratacin al proveedor, lo declarar adjudicatario fallido o contratista incumplido, segn corresponda y, en ltimo caso, previo al trmite de terminacin unilateral, sin perjuicio adems, de las acciones judiciales a que hubiera lugar.

SECCIN IIMETODOLOGA DE EVALUACIN DE LAS OFERTAS2.1.Metodologa de evaluacin de las ofertas: Los servicios de consultora sern seleccionados sobre la base de criterios de calidad y costo. Tratndose de los procedimientos que se realizan por Concurso Pblico y Lista Corta, las ofertas de consultora sern presentadas en dos (2) sobres separados, el primero contendr los aspectos tcnicos sobre los que se evaluar la calidad y, el segundo, los aspectos econmicos, sobre los que se calificar el costo.

Los procesos de seleccin se efectuarn entre consultores de la misma naturaleza; as entre consultores individuales, entre firmas consultoras, o entre organismos que puedan atender y estn en capacidad jurdica de prestar servicios de consultora.

La calificacin de la calidad de las propuestas de consultora, se realizar sobre la base de lo previsto en los pliegos respectivos, debiendo tenerse en cuenta los requisitos establecidos en las condiciones particulares del pliego los siguientes requisitos, procedimientos y criterios:

1.- Capacidad tcnica y administrativa disponible;

2.- Antecedentes y experiencia demostrables en la realizacin de trabajos anteriores;

3.- Antecedentes y experiencia demostrables del personal que ser asignado a la ejecucin del contrato;

4.- Plan de trabajo, metodologa propuesta y conocimiento probado de las condiciones generales, locales y particulares del proyecto materia de la consultora;

5.- Disponibilidad de los recursos, instrumentos y equipos necesarios para la realizacin de la consultora; y,

6.- Cuando intervengan empresas nacionales en asociacin con empresas extranjeras, se tomarn en consideracin, adicionalmente, los procedimientos y metodologas que ofrezca la consultora extranjera para hacer efectiva una adecuada transferencia de tecnologa, as como la mayor y mejor utilizacin de la capacidad tcnica de profesionales ecuatorianos.

Se establecen de manera general para ello dos etapas: la primera, bajo metodologa Cumple / No Cumple, en la que se analizan los documentos exigidos cuya presentacin permite habilitar las propuestas (integridad de la oferta), y la verificacin del cumplimiento de capacidades mnimas; y la segunda, en la que se evaluarn, mediante parmetros cuantitativos o valorados, las mayores capacidades de entre los oferentes que habiendo cumplido la etapa anterior, se encuentran aptos para esta calificacin. nicamente en los procedimientos de Contratacin Directa no se cumplir la etapa de evaluacin valorada.

2.2. Parmetros de Evaluacin: Las entidades contratantes debern acoger los parmetros de evaluacin previstos por el SERCOP, pudiendo escoger adicionalmente otros que respondan a la necesidad, naturaleza y objeto de cada procedimiento de contratacin; los que sern analizados y evaluados al momento de la calificacin de las ofertas.

La entidad contratante, bajo su responsabilidad, deber asegurar que los parmetros de evaluacin publicados en el Portal Institucional del SERCOP sean los que realmente se utilizarn en el procedimiento.

2.3.- De la evaluacin:- Las capacidades requeridas a travs de los parmetros de evaluacin sern analizadas con cualquiera de estas opciones:a) Utilizando una nica etapa de evaluacin a travs de la metodologa Cumple/No Cumple, cuando se trate de un procedimiento de Subasta Inversa Electrnica, Menor Cuanta de obras, bienes o servicios, y, Contratacin Directa de consultora; y,

b) Utilizando las dos etapas de evaluacin sealadas en el numeral 2.1, para todos los dems procedimientos de contratacin de rgimen comn; la primera, bajo la metodologa Cumple / No Cumple y posteriormente, solo con los oferentes calificados, la segunda que ser Por Puntaje a travs del Portal Institucional.

Se estar a la metodologa Cumple / No Cumple cuando el objetivo sea la determinacin de cumplimiento de una condicin o capacidad mnima por parte del oferente y que sea exigida por la entidad contratante (Requisitos mnimos). Los ndices financieros previstos en los pliegos elaborados por la entidad contratante, en caso de ser considerados, no constituirn un requisito mnimo de obligatorio cumplimiento y en consecuencia tendrn un carcter informativo.Se estar a la metodologa Por Puntaje cuando el objetivo sea el establecimiento de mejores condiciones o capacidades de entre los oferentes que han acreditado previamente una condicin o capacidad mnima requerida. a. Primera Etapa: Integridad de las ofertas y verificacin de requisitos mnimos. Metodologa Cumple/ No Cumple

a.1. Integridad de las ofertas.-

Se revisar que las ofertas hayan incorporado todos los formularios definidos en el presente pliego, conforme el siguiente detalle:I. Formulario de la Oferta;II. Formularios de Compromiso de Participacin del Personal Tcnico y Hoja de Vida;III. Formulario de Compromiso de Asociacin o Consorcio (De ser el caso)El Formulario de Oferta contendr los siguientes documentos, claramente descritos en las Condiciones Particulares de los Pliegos para los Contratos de Consultora.Aquellas ofertas que contengan el Formulario de la Oferta debidamente elaborado y suscrito, pasarn a la evaluacin cumple / no cumple; caso contrario sern rechazadas.

a.2. Verificacin de requisitos mnimos: Evaluacin de la oferta tcnica (cumple / no cumple).- Los parmetros de calificacin debern estar dimensionados por la entidad contratante, no darn lugar a dudas, ni a interpretacin o a la subjetividad del evaluador, se fijarn mnimos admisibles y de obligatorio cumplimiento. De acuerdo a la naturaleza del objeto de la contratacin, la entidad podr acoger y considerar varios parmetros de entre los establecidos en el Portal Institucional o los sugeridos a manera de ejemplo: equipo, personal tcnico, experiencia general, experiencia especfica, experiencia personal tcnico, etc. El cumplimiento de los parmetros deber ser absoluto, de manera afirmativa o negativa. Solamente aquellas ofertas que cumplieran con todos los parmetros establecidos podrn habilitarse para la siguiente etapa del proceso.

En el caso que la entidad contratante considere necesario aadir un parmetro adicional ste deber ser debidamente sustentado, relacionado con el objeto de la contratacin y no contravenir la LOSNCP, su reglamento o las resoluciones emitidas por el SERCOP; deber estar completamente definido, no ser restrictivo ni discriminatorio y deber establecer su indicador y el medio de comprobacin.

Aquellas ofertas que cumplan integralmente con los parmetros mnimos, pasarn a la etapa de evaluacin de ofertas con puntaje, caso contrario sern descalificadas.

b. Segunda Etapa: Evaluacin por puntaje.-

En esta etapa (que no es aplicable en los procedimientos de Contratacin Directa) se proceder a la ponderacin valorada de las condiciones diferenciadoras de las ofertas para cada uno de los parmetros sealados en el pliego, a partir de la acreditacin de mejores condiciones que las fijadas como mnimos o mximos. En las condiciones particulares del pliego se describen los parmetros para el procedimiento de contratacin, los cuales estarn debidamente dimensionados, no sern restrictivos o discriminatorios y contarn con el medio de medicin y comprobacin. Podr incorporarse otros siempre y cuando no contravengan la LOSNCP, su reglamento o las resoluciones emitidas por el SERCOP; igualmente, debern estar completamente definidos, no sern restrictivos ni discriminatorios y deber establecerse su indicador y el medio de comprobacin.

Dicha calificacin permitir la adecuada aplicacin del criterio de mejor costo previsto en el numeral 18 del artculo 6 de la LOSNCP. Por regla general, se deber adjudicar a la oferta que obtenga el mayor puntaje (excepto en los procedimientos de Contratacin Directa) de acuerdo a la valoracin de los parmetros y cuyos resultados combinen los aspectos tcnicos, financieros, legales y econmicos de las ofertas.

Al evaluar las ofertas presentadas por una asociacin, consorcio o compromiso de asociacin o consorcio, las entidades contratantes debern considerar los aportes de cada participante, con base en la informacin que deber desglosarse a travs del formulario de la oferta, que es parte del presente pliego e integrar en consecuencia la oferta y en observancia de las resoluciones que el SERCOP emita para el efecto.

En la metodologa de evaluacin por puntajes se observar el principio de la proporcionalidad o ponderacin y en consecuencia la aplicacin de puntajes de cero no es pertinente.

Con el proponente que obtenga el mayor puntaje ponderado de la oferta tcnica y econmica, se proceder a la negociacin de los trminos tcnicos y contractuales y a los ajustes econmicos que se deriven de tal negociacin.

Si no se llegare a un acuerdo, las negociaciones se darn por terminadas y comenzarn con el consultor calificado en el siguiente lugar, continundose con el mismo procedimiento descrito en los incisos anteriores.

2.4 ndices financieros.- Corresponde a la entidad contratante sealar en los pliegos los ndices financieros que va a utilizar en el procedimiento de contratacin y cul es el valor mnimo/mximo para cada uno de ellos, por lo que, los sealados en el modelo de pliegos expedidos por el SERCOP, en la Seccin IV: Evaluacin de las Ofertas, de las Condiciones Particulares, son referenciales.El incumplimiento de los ndices financieros no ser causal de rechazo de la oferta.

2.5 Formulario para la elaboracin de las ofertas: El oferente incluir en su oferta la informacin que se establece en el Formulario de la Oferta. Pueden utilizarse formatos elaborados en ordenador a condicin que la informacin sea la que se solicita y que se respeten los campos existentes en el formulario que contiene el presente pliego.

El Formulario de Oferta contendr los documentos, claramente descritos en las condiciones particulares del pliego.

SECCIN IIIFASE CONTRACTUAL

3.1Ejecucin del contrato:

3.1.1 Inicio, planificacin y ejecucin contractual: El Consultor prestar los servicios o entregar los bienes dentro del plazo establecido en el contrato. Iniciada la ejecucin del contrato y durante toda la vigencia del mismo, el Consultor analizar conjuntamente con el administrador del contrato el cumplimiento del mismo, de acuerdo con el cronograma entregado por l en su oferta para el cumplimiento del contrato derivado del presente procedimiento de contratacin. Por razones no imputables al Consultor, la administracin del contrato podr reprogramar y actualizar el cronograma de ejecucin contractual, por razones debidamente justificadas, de ser el caso.

Igual actualizacin se efectuar cada vez que, por una de las causas establecidas en el contrato, se aceptase modificaciones al plazo contractual. Estos documentos servirn para efectuar el control del cumplimiento de la ejecucin del contrato, a efectos de definir el grado de cumplimiento del Consultor.

3.1.2 Cumplimiento de trminos de referencia: Todos los servicios a prestar deben cumplir en forma estricta con los trminos de referencia requeridos respectivamente en el pliego y constantes en el contrato y dentro de las medidas y tolerancias establecidas y aprobados por la Entidad Contratante. En caso de que el Consultor descubriere discrepancias entre los distintos documentos, deber indicarlo inmediatamente al administrador, a fin de que establezca el documento que prevalecer sobre los dems; y, su decisin ser definitiva. En caso de que cualquier dato o informacin no hubieren sido establecidos o el Consultor no pudiere obtenerla directamente, stas se solicitarn al administrador del contrato. La administracin proporcionar, cuando considere necesario, instrucciones adicionales, para realizar satisfactoriamente el proyecto.

3.1.3 Personal del Consultor: El Consultor de ser el caso emplear personal en nmero suficiente para el cumplimiento del contrato y con la debida experiencia.

El administrador del contrato podr requerir en forma justificada al Consultor, el reemplazo de cualquier integrante de su personal que lo considere incompetente o negligente en su oficio, se negare a cumplir las estipulaciones del contrato y sus anexos, o presente una conducta incompatible con sus obligaciones.

3.1.4 Obligaciones del Consultor: El Consultor debe contar con o disponer de todos los permisos y autorizaciones que le habiliten para el ejercicio de su actividad, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislacin ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislacin laboral, y aquellos trminos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, y de ser necesario y lo disponga el administrador del contrato, deber realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (sealtica, letreros de peligro, precaucin, etc.), para la debida proteccin del pblico y personal del Consultor, especialmente si las actividades afectan la va pblica o las instalaciones de servicios pblicos.

Los sueldos y salarios del Consultor con los trabajadores se estipularn libremente, pero no sern inferiores a los mnimos legales vigentes en el pas.

El Consultor deber pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo debern ceirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador.

Sern tambin de cuenta del Consultor y a su costo, todas las obligaciones a las que est sujeto segn las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social.

El Consultor se comprometer a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecucin contractual; y que, en caso de que las autoridades del ramo determinaren o descubrieren tal prctica, se someter y aceptar las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminacin unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes.

El Consultor, en general, deber cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscrito.

3.1.5 Obligaciones de la contratante: Designar al administrador del contrato. Cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato, y en los documentos del mismo, en forma gil y oportuna. Dar solucin a los problemas que se presenten en la ejecucin del contrato, en forma oportuna. Las dems, determinadas en el pliego precontractual.

3.1.6 Pagos: El trmite de pago seguir lo estipulado en las clusulas respectivas del contrato. En caso de retencin indebida de los pagos al Consultor se cumplir el artculo 101 de la LOSNCP.

3.1.7 Administrador del Contrato: El administrador del contrato es el supervisor designado por la mxima autoridad de la entidad contratante, o su delegado, responsable de la coordinacin y seguimiento de la ejecucin contractual.

Tendr a su cargo adems, la administracin de las garantas de modo tal que asegure que stas se encuentren vigentes, durante todo el perodo de vigencia del contrato; ya sea hasta el devengamiento total del anticipo entregado (de ser el caso), como hasta la recepcin definitiva del objeto del contrato. Sin perjuicio de que esta actividad sea coordinada con el rea financiera (Tesorera) de la entidad contratante a la que le corresponde el control y custodia de las garantas.

Respecto de su gestin reportar a la mxima autoridad institucional o ante la autoridad prevista en el contrato (rea requirente), debiendo comunicar todos los aspectos operativos, tcnicos, econmicos y de cualquier naturaleza que pudieren afectar al cumplimiento del objeto del contrato.

III. FORMULARIOS

SECCIN IFORMULARIO DE LA OFERTA

1.1 PRESENTACIN Y COMPROMISO1.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE1.3 NMINA DE SOCIO(S), ACCIONISTA(S) O PARTCIPE(S) MAYORITARIOS DE PERSONAS JURDICAS OFERENTES.1.4 OFERTA ECONMICA 1.5 PLAN DE TRABAJO: ENFOQUE, ALCANCE Y METODOLOGA1.6 EXPERIENCIA DEL OFERENTE EN SERVICIOS DE CONSULTORA, REALIZADOS EN LOS LTIMOS (sealar) AOS1.7 PERSONAL TCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO1.8 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DISPONIBLES

SECCIN II

FORMULARIO DE COMPROMISO DE PARTICIPACIN DEL PERSONAL TCNICO Y HOJA DE VIDA.

SECCIN I. FORMULARIO DE OFERTA

NOMBRE DEL OFERENTE: ..

1.1PRESENTACIN Y COMPROMISO

El que suscribe, en atencin a la convocatoria efectuada por GUAYAQUIL SIGLO XXI, FUNDACIN MUNICIPAL PARA LA REGENERACIN URBANA para la ejecucin de la FISCALIZACIN DE LA FABRICACIN DE LOS POSTES UNIFICADOS Y TIPO BCULO PARA UN GRUPO DE OBRAS DEL PROYECTO DE REGENERACIN URBANA, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL luego de examinar el pliego del presente procedimiento de consultora, al presentar esta oferta por (sus propios derechos, si es persona natural) / (representante legal o apoderado de ....... si es persona jurdica), (procurador comn de, si se trata de asociacin o consorcio) declara que:

1. El oferente es proveedor elegible de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica, LOSNCP, y su Reglamento.

2. La nica persona o personas interesadas en esta oferta est o estn nombradas en ella, sin que incurra en actos de ocultamiento o simulacin con el fin de que no aparezcan sujetos inhabilitados para contratar con el Estado.

3. La oferta la hace en forma independiente y sin conexin abierta u oculta con otra u otras personas, compaas o grupos participantes en este procedimiento de consultora y, en todo aspecto, es honrada y de buena fe. Por consiguiente, asegura no haber vulnerado y que no vulnerar ningn principio o norma relacionada con la competencia libre, leal y justa; as como declara que no establecer, concertar o coordinar directa o indirectamente, en forma explcita o en forma oculta- posturas, abstenciones o resultados con otro u otros oferentes, se consideren o no partes relacionadas en los trminos de la normativa aplicable; asimismo, se obliga a abstenerse de acciones, omisiones, acuerdos o prcticas concertadas o y, en general, de toda conducta cuyo objeto o efecto sea impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia, ya sea en la presentacin de ofertas y posturas o buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en este procedimiento de contratacin. En tal virtud, declara conocer que se presumir la existencia de una prctica restrictiva, por disposicin del Reglamento para la aplicacin de la Ley Orgnica de Regulacin y Control del Poder de Mercado, si se evidencia la existencia de actos u omisiones, acuerdos o prcticas concertadas y en general cualquier conducta, independientemente de la forma que adopten, ya sea en la presentacin de su ofertas, o buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en este proceso de contratacin.

4. Al presentar esta oferta, cumple con toda la normativa general, sectorial y especial aplicable a su actividad econmica, profesin, ciencia u oficio; y, que los equipos e instrumentos que se utilizarn para la ejecucin, en caso de adjudicacin del contrato, sern de propiedad del oferente o arrendados y contarn con todos los permisos que se requieran para su utilizacin.

5. Al presentar esta oferta, considera todos los costos obligatorios que debe y deber asumir en la ejecucin contractual, especialmente aquellos relacionados con obligaciones sociales, laborales, de seguridad social, ambientales y tributarias vigentes.

6. Bajo juramento declara expresamente que no ha ofrecido, ofrece u ofrecer, y no ha efectuado o efectuar ningn pago, prstamo o servicio ilegtimo o prohibido por la ley; entretenimiento, viajes u obsequios, a ningn funcionario o trabajador de la Entidad Contratante que hubiera tenido o tenga que ver con el presente procedimiento de contratacin en sus etapas de planificacin, programacin, seleccin, contratacin o ejecucin, incluyndose preparacin del pliego, aprobacin de documentos, calificacin de ofertas, seleccin de contratistas, adjudicacin o declaratoria de procedimiento desierto, recepcin de productos o servicios, administracin o supervisin de contratos o cualquier otra intervencin o decisin en la fase precontractual o contractual.

7. Acepta que en el caso de que se comprobare una violacin a los compromisos establecidos en los numerales 2, 3, 4, 5 y 6 que anteceden, la Entidad Contratante le descalifique como oferente, o d por terminado en forma inmediata el contrato, observando el debido proceso, para lo cual se allana a responder por los daos y perjuicios que tales violaciones hayan ocasionado.

8. Ha procedido a estudiar el pliego, inclusive los alcances emitidos, por lo que se encuentra satisfecho del conocimiento adquirido con relacin a las obligaciones contractuales. Por consiguiente renuncia a cualquier reclamo posterior, aduciendo desconocimiento de los pliegos.

9. De resultar adjudicatario, manifiesta que suscribir el contrato comprometindose a ejecutar los trminos de referencia que ha formulado la Entidad Contratante, los mismos que declara conocerlos; y en tal virtud, no podr aducir error, falencia o cualquier inconformidad, como causal para solicitar ampliacin del plazo, contratacin de nuevos servicios o contratos complementarios.

10. Conoce y acepta que la Entidad Contratante se reserva el derecho de adjudicar el contrato, cancelar o declarar desierto el procedimiento, si conviniere a los intereses nacionales o institucionales, sin que dicha decisin cause ningn tipo de reparacin o indemnizacin a su favor.

11. Se somete a las disposiciones de la LOSNCP, de su Reglamento General, de las resoluciones del SERCOP y dems normativa que le sea aplicable.

12. Garantiza la veracidad y exactitud de la informacin y documentacin, as como de las declaraciones incluidas en los documentos de la oferta, formularios y otros anexos, as como de toda la informacin que como proveedor consta en el portal, al tiempo que autoriza a la Entidad Contratante a efectuar averiguaciones para comprobar u obtener aclaraciones e informacin adicional sobre las condiciones tcnicas, econmicas y legales del oferente. Acepta que, en caso de que se comprobare administrativamente por parte de las entidades contratantes que el oferente o contratista hubiere alterado o faltado a la verdad sobre la documentacin o informacin que conforma su oferta, dicha falsedad ideolgica ser causal para descalificarlo del procedimiento de contratacin, declararlo adjudicatario fallido o contratista incumplido, segn corresponda, previo el trmite respectivo; y, sin perjuicio de las acciones judiciales a las que hubiera lugar.

13. No contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecucin contractual; y que, en caso de que las autoridades del ramo determinaren o descubrieren tal prctica, se sometern y aceptarn las sanciones que de tal prctica puedan derivarse, incluso la terminacin unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes.

14. Bajo juramento, que no est incurso en las inhabilidades generales y especiales para contratar establecidas en los artculos 62 y 63 de la LOSNCP y de los artculos 110 y 111 de su Reglamento General y dems normativa aplicable.

15. En caso de que sea adjudicatario, conviene en:

a) Firmar el contrato dentro del trmino de 15 das desde la notificacin con la resolucin de adjudicacin. Como requisito indispensable previo a la suscripcin del contrato presentar las garantas correspondientes. (Para el caso de Consorcio se tendr un trmino no mayor de treinta das)

b) Aceptar que, en caso de negarse a suscribir el respectivo contrato dentro del trmino sealado, se aplicar la sancin indicada en los artculos 35 y 69 de la LOSNCP.

c) Garantizar todo el trabajo que efectuar de conformidad con los documentos del contrato.

(Si el oferente fuere extranjero, se aadir un literal que dir: d) Previamente a la firma del contrato, el oferente se compromete a domiciliarse en el pas conforme lo disponen el artculo 6 y la Seccin XIII de la Ley de Compaas; y, a obtener el RUP).

1.2DATOS GENERALES DEL OFERENTE

NOMBRE DEL OFERENTE: (determinar si es persona natural, jurdica, consorcio o asociacin; en este ltimo caso, se identificar a los miembros del consorcio o asociacin. Se determinar al representante legal, apoderado o procurador comn, de ser el caso).

Ciudad:

Calle (principal)

No:

Calle (interseccin):

Telfono(s):

Correo electrnico

Cdula de Ciudadana (Pasaporte):

R.U.C:

1.3NMINA DE SOCIO(S), ACCIONISTA(S) O PARTCIPE(S) MAYORITARIOS DE PERSONAS JURDICAS OFERENTES.A. DECLARACIN

En mi calidad de representante legal de ___ (razn social) declaro bajo juramento y en pleno conocimiento de las consecuencias legales que conlleva faltar a la verdad, que:

1. Libre y voluntariamente presento la nmina de socios, accionista o partcipes mayoritarios que detallo ms adelante, para la verificacin de que ninguno de ellos est inhabilitado en el RUP para participar en los procedimientos de contratacin pblica;

2. Que la compaa a la que represento ___ (el oferente deber agregar la palabra SI, o la palabra, NO, segn corresponda a la realidad) est registrada en la BOLSA DE VALORES.

(En caso de que la persona jurdica tenga registro en alguna bolsa de valores, deber agregar un prrafo en el que conste la fecha de tal registro, y declarar que en tal virtud sus acciones se cotizan en la mencionada Bolsa de Valores.)

3. Me comprometo a notificar a la Entidad Contratante la transferencia, cesin, enajenacin, bajo cualquier modalidad de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de participacin, que realice la persona jurdica a la que represento. En caso de no hacerlo, acepto que la Entidad Contratante declare unilateralmente terminado el contrato respectivo. (Esta declaracin del representante legal solo ser obligatoria y generar efectos jurdicos si la compaa o persona jurdica NO cotiza en bolsa)

4. Acepto que en caso de que el accionista, partcipe o socio mayoritario de mi representada est domiciliado en un paraso fiscal, la Entidad Contratante descalifique a mi representada inmediatamente.

5. Garantizo la veracidad y exactitud de la informacin; y, autorizo a la Entidad Contratante, al Servicio Nacional de Contratacin Pblica SERCOP, o a los rganos de control, a efectuar averiguaciones para comprobar tal informacin.

6. Acepto que en caso de que el contenido de la presente declaracin no corresponda a la verdad, la Entidad Contratante:

a . Observando el debido proceso, aplique la sancin indicada en el ltimo inciso del artculo 19 de la Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica LOSNCP-;

b . Descalifique a mi representada como oferente; o,

c . Proceda a la terminacin unilateral del contrato respectivo, en cumplimiento del artculo 64 de la LOSNCP, si tal comprobacin ocurriere durante la vigencia de la relacin contractual.

Adems, me allano a responder por los daos y perjuicios que estos actos ocasionen.

B. NMINA DE SOCIOS, ACCIONISTAS O PARTCIPES:

TIPO DE PERSONA JURDICA:Compaa Annima

Compaa de Responsabilidad Limitada

Compaa Mixta

Compaa en Nombre Colectivo

Compaa en Comandita Simple

Sociedad Civil

Corporacin

Fundacin

Asociacin o consorcio

Otra

Nombres completos del socio(s), accionista(s), partcipe(s)

Nmero de cdula deidentidad, ruc o identificacin similar emitida por pas extranjero, de ser el casoPorcentaje de participacinen la estructura de propiedadde la persona jurdicaDomicilioFiscal

NOTA: Si el socio (s), accionista (s) o partcipe (s) mayoritario (s) es una persona jurdica, de igual forma, se deber identificar los nombres completos de todos los socio (s), accionista (s) o partcipe (s), para lo que se usar el siguiente formato:

Nombres completos del socio(s), accionista(s), partcipe(s)Nmero de cdula de identidad, ruc o identificacin similar emitida por pas extranjero, de ser el casoPorcentaje de participacin en la estructura de propiedad de la persona jurdicaDomicilioFiscal

Notas: 1. Este formato 1.3 del Formulario de la oferta solo ser llenado por personas jurdicas. (Esta obligacin ser aplicable tambin a los partcipes de las asociaciones o consorcios que sean personas jurdicas, constituidos de conformidad con el artculo 26 de la LOSNCP.)2. La falta de presentacin del formato por parte de la Persona Jurdica ser causal de descalificacin de la oferta.3. Las personas naturales no estn obligadas a presentar el Formato 1.3 del Formulario de la Oferta.

1.4 OFERTA ECONMICA

DESCRIPCIN

ValorUSD $

COSTOS DIRECTOS

Remuneraciones

Beneficios y cargas sociales

Viajes y viticos

Servicios

Arrendamientos

Equipos e instalaciones

Suministros

Reproducciones

Subcontratos

COSTOS INDIRECTOS

Utilidad

TOTAL

TOTAL: (detallar el total en nmeros y letras) dlares de los Estados Unidos de Amrica, sin IVA. (Detallar costos directos e indirectos, de conformidad con el artculo 34 del Reglamento General de la LOSNCP.)

1.5 PLAN DE TRABAJO: ENFOQUE, ALCANCE Y METODOLOGA

Contendr, entre otros lo siguiente:

a) Desarrollo de objetivos, actividades, acciones, productos y metas;

b) Descripcin del enfoque, alcance y metodologa del trabajo que revele el conocimiento de las condiciones generales y particulares del proyecto materia de la prestacin del servicio de consultora;

c) Organigrama funcional del servicio propuesto; y,

d) Programa o programas de actividades, asignacin de profesionales y tiempos.

(Nota: El proponente desarrollar este formulario en las hojas que creyere conveniente manteniendo el mismo formato).

1.6EXPERIENCIA DEL OFERENTE EN SERVICIOS DE CONSULTORA, REALIZADOS EN LOS LTIMOS CINCO AOS

NNombre del proyectoEntidadContratanteMontoBreve descripcinPerodo de ejecucin

InicioFinal

1.7 PERSONAL TCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO

NombrecompletoTtulo profesionalNacionalidadCargo / FuncinTiempoparticipacin(meses)Porcentajeparticipacinsobre total

Para constancia de lo ofertado, suscribo este formulario,

------------------------------------------------------- FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O PROCURADOR COMN (segn el caso **)

(LUGAR Y FECHA)

** Nota: El formulario de la oferta que se compone por todos los documentos enumerados del 1.1. al 1.7 requiere una sola firma.

SECCIN II. FORMULARIO DE COMPROMISO DE PARTICIPACION DEL PERSONAL TECNICO Y HOJA DE VIDA

2.1 COMPROMISO DEL PROFESIONAL ASIGNADO AL PROYECTOYo, (nombre del profesional), me comprometo con (nombre del oferente) a prestar mis servicios en calidad de (ttulo profesional), para (cargo asignado) durante la realizacin del proyecto, en caso de adjudicacin, adjuntando al presente compromiso mi hoja de vida correspondiente, numeral 2.2 de este formulario.

Lugar y Fecha

__________________________(Firma, Nombre y Nmero CC)(Profesional Asignado al Proyecto)

Notas:1. Este formulario deber estar firmado por el profesional para ser considerado en el proyecto, exclusivamente.2. Incluir informacin de cada experiencia profesional en el formato detallado en el numeral 2.2 de este formulario.

2.2 HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO

1.Nombres completos:__________________________________2.Lugar y fecha de nacimiento:__________________________________3.Nacionalidad: __________________________________4.Ttulo profesional:__________________________________5.Fecha de graduacin:__________________________________6.Ttulo IV nivel:__________________________________7.Fecha de obtencin:__________________________________6.Experiencia profesional:

Empresa / Institucin:

Contratante:

Proyecto:

Monto del proyecto:

Papel desempeado:

Tiempo de participacin:

Actividades relevantes:

PROYECTO DE CONTRATO

IV. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORA

CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO DE CONSULTORA MEDIANTE CONTRATACIN DIRECTA No. CDC-GSXXI-001-2015: FISCALIZACIN DE LA FABRICACIN DE LOS POSTES UNIFICADOS Y TIPO BCULO PARA UN GRUPO DE OBRAS DEL PROYECTO DE REGENERACIN URBANA, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

Comparecen a la celebracin del presente contrato, por una parte GUAYAQUIL SIGLO XXI, FUNDACIN MUNICIPAL PARA LA REGENERACIN URBANA, representada por el ingeniero Wilfrido Matamoros Morla, en calidad de Gerente General, a quien en adelante se le denominar CONTRATANTE y/o GUAYAQUIL SIGLO XXI; y, por otra el ingeniero DIEGO JARAMILLO PEALOZA, por sus propios derechos, a quien en adelante se le denominar CONTRATISTA y/o CONSULTOR. Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes clusulas:

Clusula Primera.- ANTECEDENTES

1.1. De conformidad con los artculos 22 de la Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica LOSNCP-, y 25 y 26 de su Reglamento General -RGLOSNCP-, el Plan Anual de Contrataciones de la CONTRATANTE, contempla la ejecucin de la FABRICACIN DE LOS POSTES UNIFICADOS Y TIPO BCULO PARA UN GRUPO DE OBRAS DEL PROYECTO DE REGENACIN URBANA.

1.2. Previo los informes y los estudios respectivos, la mxima autoridad de la CONTRATANTE mediante Resolucin No. CDC-GSXXI-001-2015 del 27 de Febrero de 2015 resolvi aprobar el pliego del procedimiento de Consultora mediante Contratacin Directa No. CDC-GSXXI-001-2015 para la FISCALIZACIN DE LA FABRICACIN DE LOS POSTES UNIFICADOS Y TIPO BCULO PARA UN GRUPO DE OBRAS DEL PROYECTO DE REGENERACIN URBANA, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

1.3. Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria No. 7.5.01.04 De Urbanizacin y Embellecimiento, conforme consta en la certificacin conferida por la Gerente Financiera Administrativa, mediante documento No. GFA-0547-2015 del cuatro de Febrero de 2015.

1.4. Se realiz la respectiva convocatoria el 27 de Febrero de 2015, a travs del portal institucional del SERCOP.

1.5. Luego del proceso correspondiente, el ingeniero Wilfrido Matamoros Morla en su calidad de mxima autoridad de la CONTRATANTE, mediante resolucin No. CDC-GSXXI-001-2015 de fecha ____________, adjudic la ejecucin de la consultora CDC-GSXXI-001-2015: FISCALIZACIN DE LA FABRICACIN DE LOS POSTES UNIFICADOS Y TIPO BCULO PARA UN GRUPO DE OBRAS DEL PROYECTO DE REGENERACIN URBANA, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL al oferente ingeniero ______________.

Clusula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO

2.1. Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:

a) El pliego (Condiciones Particulares del Pliego CPP y Condiciones Generales del Pliego CGP) incluyendo los trminos de referencia que corresponden a la consultora contratada.

b) Las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecucin de Consultora (CGC) publicados y vigentes a la fecha de la Convocatoria en la pgina institucional del Servicio Nacional de Contratacin Pblica - SERCOP.

c) La oferta presentada por el CONTRATISTA, con todos sus documentos que la conforman.

d) Las garantas presentadas por el CONTRATISTA.

e) La resolucin de adjudicacin.

f) La certificacin de la Gerencia Financiera Administrativa contenida en el Oficio No. GFA-0547-2015 de fecha cuatro de febrero de 2015, que acredita la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

g) Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes:

1. Nombramiento, cdula de ciudadana y certificado de votacin de la mxima autoridad de Guayaquil Siglo XXI.

1. Copias de la cdula de ciudadana y del certificado de votacin del CONTRATISTA.

1. Certificado de no adeudar a la M. I. Municipalidad de Guayaquil.

Clusula Tercera.- OBJETO DEL CONTRATO

El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a ejecutar, terminar y entregar a entera satisfaccin de la misma la FISCALIZACIN DE LA FABRICACIN DE L

Documents

pliego ocnsultoria postes