Upload
dangkien
View
221
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PROCESSO Nº 2/2016 – AUDIT. 1.ª SECCÃO
Tribunal de Contas Lisboa
2017
Relatório n.º 3/2017 – AUDIT. 1.ª SECCÃO
Evolução dos acréscimos de custos nos contratos de
empreitada, designadamente por força de adicionais
Tribunal de Contas
Mod.
TC
1
99
9.0
01
DECISÃO
Os Juízes do Tribunal de Contas, em Plenário da 1.ª Secção, nos termos do artigo
77.º, n.º 1, alínea d), da Lei n.º 98/97, de 26 de agosto, decidem:
1. Aprovar o Relatório “Evolução dos acréscimos de custos nos contratos de
empreitada, designadamente por força de adicionais”, em anexo.
2. Reiterar às entidades que sejam donos de obras públicas que observem as
recomendações constantes daquele Relatório:
2.1. Cumpram a sua obrigação legal e gestionária de aprovar projetos de
obras públicas rigorosos, que definam, com a máxima precisão, as
finalidades e características da obra a realizar e as características dos
respetivos terrenos de implantação. Nesta matéria, deve, em especial,
observar-se o disposto no artigo 43.º do Código dos Contratos Públicos e
nas Instruções aprovadas pela Portaria n.º 701-H/2008, de 29 de julho;
2.2. Obtenham previamente os pareceres obrigatórios de entidades externas
e zelem para que os projetos cumpram as exigências legais e
regulamentares aplicáveis ao tipo de obra em causa;
2.3. Acompanhem, nos termos legalmente estabelecidos, a elaboração dos
projetos, mesmo quando realizados por entidades externas, e procedam à
sua avaliação crítica, à luz do respetivo ajustamento às efetivas
necessidades;
2.4. Promovam a cuidada revisão dos projetos antes da sua colocação a
concurso, designadamente atualizando os projetos antigos e
compatibilizando os projetos das várias especialidades ou de
empreitadas relacionadas entre si;
2.5. Adotem, quando aplicável, o procedimento de revisão de projetos
estabelecido no artigo 43.º, n.º 2, do Código dos Contratos Públicos;
2.6. Pronunciem-se, expressa e cuidadamente, sobre os erros e omissões
identificados pelos concorrentes nos procedimentos para adjudicação de
empreitadas durante o prazo para apresentação de propostas;
2.7. Procedam à expressa autorização dos trabalhos adicionais,
fundamentando a decisão de forma suficiente e adequada, o que inclui a
explicitação das circunstâncias de facto que justificam os trabalhos e a
qualificação legal que os legitima;
Tribunal de Contas
– 2 –
Mod.
TC
1
99
9.0
01
2.8. Observem os requisitos legais fixados nos artigos 370.º e seguintes do
Código dos Contratos Públicos para a realização dos trabalhos adicionais
e procedam à sua verificação rigorosa antes da respetiva autorização;
2.9. Tenham em atenção, para esse efeito, que “circunstâncias imprevistas”
são apenas aquelas que sejam qualificáveis como inesperadas ou
inopinadas, ou seja, como circunstâncias que o decisor público normal,
colocado na posição do real decisor, não podia nem devia ter previsto;
2.10. Assegurem-se que só autorizam como trabalhos de suprimento de erros
e omissões ou como trabalhos a mais prestações estritamente necessárias
à integral execução da obra contratada, o que exclui as modificações
resultantes das alterações de vontade do dono da obra e as melhorias dos
projetos;
2.11. Respeitem escrupulosamente os limites quantitativos para trabalhos a
mais e para trabalhos de suprimento de erros e omissões, fixados nos
artigos 370.º e 376.º do Código dos Contratos Públicos, não procedendo a
quaisquer operações de compensação com trabalhos a menos que
também possam existir;
2.12. Observem, nas supressões de trabalhos que possam ser consideradas
como modificações dos projetos, os princípios constantes dos artigos
311.º e seguintes e dos artigos 379.º a 381.º do Código dos Contratos
Públicos;
2.13. Formalizem, em contrato ou qualquer documento adicional aos contratos
de empreitada, as alterações por trabalhos aditados ou suprimidos,
discriminando-os sem operações de compensação, em respeito do
estabelecido nos artigos 370.º e 376.º do Código dos Contratos Públicos;
2.14. Justifiquem a razão pela qual consideram essenciais à conclusão da obra
trabalhos de suprimento de erros e omissões que, apesar de terem sido
detetados na fase de formação do contrato, não tenham sido por si
expressamente aceites;
2.15. Observem e promovam a adequada imputação de responsabilidades por
erros e omissões detetados durante a execução da obra, nos termos do
artigo 378.º do Código dos Contratos Públicos, assegurando a
responsabilização do adjudicatário quando aplicável;
2.16. Acionem obrigatoriamente os pedidos de indemnização previstos no n.º
6 do artigo 378.º daquele Código, quando os erros e omissões decorram
do incumprimento de obrigações de conceção perante si assumidas por
terceiros;
Tribunal de Contas
– 3 –
Mod.
TC
1
99
9.0
01
2.17. Cumpram pontualmente o dever de remessa ao Tribunal de Contas dos
atos, contratos ou documentos adicionais, no prazo fixado no artigo 47.º,
n.º 2, da LOPTC;
2.18. Observem, de forma rigorosa, o disposto na Resolução n.º 1/2009,
publicada no Diário da República, 2.ª Série, n.º 9, de 14 de janeiro de
2009.
3. Recomendar mais uma vez à Assembleia da República e ao Governo que, no
quadro das respetivas atribuições e competências:
3.1. Criem exigências e condições acrescidas para um maior rigor dos
projetos de obras públicas;
3.2. Regulem o seguro obrigatório de projeto;
3.3. Ponderem o estabelecimento de normas legislativas que, de forma clara
e inequívoca, impeçam que as decisões dos tribunais arbitrais legitimem
despesas efetuadas em violação do regime legal aplicável,
designadamente o previsto no Código dos Contratos Públicos para os
trabalhos adicionais e de suprimento de erros e omissões.
4. Fixar que não são devidos emolumentos, por não determinação dos
respetivos sujeitos passivos.
5. Remeter cópia desta Decisão e do Relatório:
a) À Assembleia da República;
b) Ao Primeiro-Ministro;
c) A todos os Ministros, para que, além do mais, divulguem as suas
recomendações aos donos de obras públicas sob a sua hierarquia e
tutela, incluindo empresas públicas;
d) À Associação Nacional de Municípios Portugueses, para que os
divulgue junto dos Municípios e respetivas Associações, os quais, por
sua vez, os devem divulgar junto das entidades que integram os
respetivos sectores empresariais;
e) À Associação Nacional de Freguesias, para que os divulgue junto das
Freguesias;
f) À Infraestruturas de Portugal, SA, ao Município de Lisboa, ao
Município de Albufeira e ao Município de Ílhavo, com a indicação de
que devem dar integral cumprimento aos limites quantitativos
Tribunal de Contas
– 4 –
Mod.
TC
1
99
9.0
01
estabelecidos nos artigos 370.º e 376.º do Código dos Contratos Públicos,
para trabalhos a mais e para trabalhos de suprimento de erros e
omissões, não procedendo a quaisquer operações de compensação com
trabalhos a menos que também possam existir;
g) À Parque Escolar, EPE e ao Hospital Garcia da Orta, EPE para que
remetam, ao Tribunal de Contas, com cada ato/contrato adicional toda a
documentação constante da Resolução n.º 1/2009, publicada no Diário
da República, 2.ª Série, n.º 9, de 14 de janeiro de 2009.
6. Publicar esta Decisão e o Relatório aprovado na página de Internet do
Tribunal de Contas, com destaque.
Lisboa, 30 maio de 2017
OS JUÍZES CONSELHEIROS
Alberto Fernandes Brás
(Relator)
Helena Abreu Lopes
José Mouraz Lopes
Tribunal de Contas
– 5 –
Mod.
TC
1
99
9.0
01
Processo n.º 2/2016 - Audit. 1.ª Secção
RELATÓRIO
EVOLUÇÃO DOS ACRÉSCIMOS DE CUSTOS NOS CONTRATOS DE
EMPREITADA, DESIGNADAMENTE POR FORÇA DE ADICIONAIS
Tribunal de Contas
Lisboa
2017
Tribunal de Contas
– 6 –
Mod.
TC
1
99
9.0
01
ÍNDICE
I. Âmbito, objetivos, metodologia e condicionantes da ação
13
II. Observações
16
Contratos analisados
Observação 1: No ano de 2016, o número de adicionais a contratos de
empreitada, remetidos ao Tribunal de Contas voltou a diminuir, mas o
montante financeiro do acréscimo de encargos, bem como da supressão de
trabalhos contratuais voltou a aumentar.
18
Observação 2: Aumentou a percentagem de contratos de empreitada de
obras públicas em que não foram assinaladas alterações, 73,71%.
20
Observação 3: No universo dos contratos de empreitada de obras públicas
que não foram objeto de alteração, a administração local outorgou o maior
número de contratos, bem como o maior montante.
21
Observação 4: No universo dos contratos alterados, quer o maior número
de contratos quer o montante mais elevado de alterações ocorreu no setor
empresarial do Estado.
24
Observação 5: Os adicionais analisados representaram, globalmente, um
acréscimo de encargos.
26
Observação 6: O aditamento de trabalhos ocorreu sobretudo no setor
empresarial do Estado, embora, se conjugado com trabalhos suprimidos,
tenha tido uma maior expressão líquida na administração local.
29
Observação 7: Durante o ano de 2016, o valor dos trabalhos aditados foi
quase idêntico aos dos trabalhos suprimidos, mas no setor empresarial do
Estado o acréscimo foi inferior ao da supressão de trabalhos.
34
Observação 8: As alterações aos contratos de empreitada de obras públicas
continuam a distribuir-se por todos os tipos de obra, tendo uma especial
incidência nas vias de comunicação e nos edifícios/reabilitação.
37
Tribunal de Contas
– 7 –
Mod.
TC
1
99
9.0
01
Observação 9: As modificações contratuais respeitaram em especial a
trabalhos de pavimentação, instalações elétricas e arquitetura.
40
Observação 10: Há entidades que procedem à formalização dos trabalhos
adicionais sem respeitar o regime legal, o qual não permite a compensação
entre trabalhos adicionados e trabalhos suprimidos.
42
Observação 11: Foi, em geral, respeitado o limite quantitativo para o
aditamento de trabalhos, qualificados como trabalhos a mais. Porém, o
limite legal para aditamento de trabalhos de suprimento de erros e omissões
foi desrespeitado em cerca de 10,33% dos contratos.
43
Observação 12: A percentagem dos contratos adicionais remetidos ao
Tribunal de Contas em que não foi prestada informação sobre a natureza
dos trabalhos alterados diminuiu.
51
Observação 13: Em cerca de 84,19% das situações, as alterações ao objeto
contratual das empreitadas resultaram de deficiências na conceção dos
projetos.
52
Observação 14: As alterações contratuais decorreram de circunstâncias
imprevistas em cerca de 7,90% das situações.
56
Observação 15: O regime introduzido pelo CCP para identificação dos erros
e omissões dos projetos e partilha de responsabilidades pelos mesmos não
tem sido nem devidamente observado nem eficaz para induzir maior rigor
nos projetos de obras públicas.
58
III. Recomendações
61
IV. Parecer do Ministério Público
64
Ficha Técnica 65
Tribunal de Contas
– 8 –
Mod.
TC
1
99
9.0
01
Anexos (formato eletrónico)
Anexo I – Lista de dossiês
Anexo II – Base de adicionais
Anexo III – Síntese de empreitadas com adicionais
Anexo IV – Síntese de entidades com adicionais
Anexo V – Síntese por setores com adicionais
Anexo VI – Síntese do tipo de empreitadas com adicionais
Anexo VII – Base de deficiências
Anexo VIII – Síntese de deficiências
Anexo IX – Parque Escolar, EPE – Síntese de alguns valores decididos por
Tribunais Arbitrais
Anexo X – Base de empreitadas sem adicionais
Anexo XI – Síntese de entidades sem adicionais
Anexo XII – Síntese do tipo de empreitadas sem adicionais
Anexo XIII – Lista de todas as entidades/contratos
Tribunal de Contas
– 9 –
Mod.
TC
1
99
9.0
01
ÍNDICE DOS QUADROS
Quadro 1 - Contratos de empreitada de obras públicas analisados 16
Quadro 2 - Contratos de empreitada de obras públicas com
adicionais/supressão de trabalhos 16
Quadro 3 - Contratos de empreitada de obras públicas sem adicionais 17
Quadro 4 - Contratos adicionais registados no Tribunal de Contas entre
03.09.2006 e 31.12.2009 18
Quadro 5 - Contratos adicionais registados no Tribunal de Contas entre
01.01.2011 e 31.12.2015 18
Quadro 6 - Valor dos acréscimos/supressão de trabalhos registados no
Tribunal de Contas, no ano de 2016 19
Quadro 7 - Contratos de empreitada sem alterações, por setor 21
Quadro 8 - Contratos de empreitada com e sem alterações, por setor 22
Quadro 9 - Tipologia dos contratos de empreitada de obras públicas sem
alterações 24
Quadro 10 - Contratos de empreitada de obras públicas, por setor 25
Quadro 11 - Contratos de empreitada com acréscimo e/ou supressão de
trabalhos, por setor 25
Quadro 12 - Valor dos acréscimos/supressão de trabalhos registados no
Tribunal de Contas, no ano de 2016 27
Quadro 13 - Organismos com o maior volume de trabalhos adicionais 28
Quadro 14 - Organismos com o maior volume de trabalhos suprimidos 28
Quadro 15 - Contratos de empreitada com acréscimo global de custos, por
setor 30
Quadro 16 - Organismos do SEE com maior volume de acréscimo de trabalhos
(sem “compensação” com trabalhos suprimidos) 30
Quadro 17 - Organismos do SEE com maior volume de acréscimo de trabalhos
(com “compensação” com trabalhos suprimidos) 31
Quadro 18 - Organismos da administração local com maior volume de
acréscimo de trabalhos 32
Quadro 19 - Organismos da administração local com maior volume de
acréscimo de trabalhos (com “compensação” com trabalhos
suprimidos)
32
Quadro 20 - Organismos da administração central com maior volume de
acréscimo de trabalhos 33
Quadro 21 - Contratos de empreitada com acréscimo e/ou supressão de
trabalhos, por setor 35
Quadro 22 - Organismos do SEE com maior volume de supressão de trabalhos 35
Tribunal de Contas
– 10 –
Mod.
TC
1
99
9.0
01
Quadro 23 - Contratos de empreitada com maior percentagem de supressão
de trabalhos 36
Quadro 24 - Organismos da administração local com maior volume de
supressão de trabalhos 36
Quadro 25 - Organismos da administração central com maior volume de
supressão de trabalhos 37
Quadro 26 - Tipologia dos contratos de empreitada de obras públicas com
alterações 38
Quadro 27 - Modificações de trabalhos por tipos de obra 38
Quadro 28 - Contratos de empreitada de obras públicas do tipo “Vias de
Comunicação”, com alterações na sua execução 39
Quadro 29 - Contratos de empreitada de obras públicas do tipo
“Edifícios/Reabilitação”, com alterações na sua execução 39
Quadro 30 - Tipo de trabalhos objeto de alteração 41
Quadro 31 - Contratos de empreitada executados ao abrigo da redação inicial
do CCP (com compensação) 45
Quadro 32 - Contratos de empreitada executados ao abrigo da redação inicial
do CCP, com qualificação dos trabalhos 46
Quadro 33 - Contratos com percentagem mais elevada de trabalhos a mais 47
Quadro 34 - Contratos com percentagem mais elevada de trabalhos de
suprimento de erros e omissões (executados ao abrigo da atual
redação do CCP)
48
Quadro 35 - Justificações apresentadas para as alterações contratuais 53
ÍNDICE DOS GRÁFICOS
Gráfico 1 – Regime jurídico aplicável aos contratos 17
Gráfico 2 – Evolução do volume de trabalhos adicionados e de trabalhos
suprimidos 20
Gráfico 3 – Contratos de empreitada com e sem alterações 21
Gráfico 4 – Acréscimo e supressão de trabalhos, “compensados”, por setor 31
Gráfico 5 – Alterações (acréscimo) por deficiente conceção de projetos, por setor 53
Gráfico 6 – Alterações (supressão) por deficiente conceção de projetos, por setor 54
Gráfico 7 – Alterações derivadas de circunstâncias imprevistas 57
Tribunal de Contas
– 11 –
Mod.
TC
1
99
9.0
01
SIGLAS
1 Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, retificado pela Declaração de Retificação n.º 18-
A/2008 (publicada no Diário da República, 1.ª S., n.º 62, de 28 de março de 2008), alterado pela Lei n.º
59/2008, de 11 de setembro, pelos Decretos-Lei n.os 223/2009, de 11 de setembro e 278/2009, de 2 de
outubro, pela Lei n.º 3/2010, de 27 de abril, pelo Decreto-Lei n.º 131/2010, de 14 de dezembro, pela Lei n.º
64-B/2011, de 30 de dezembro, e pelos Decretos-Lei n.ºs 149/2012, de 12 de julho, e 214-G/2015, de 2 de
outubro. 2 Lei n.º 98/97, de 26 de agosto, com as alterações resultantes das Leis n.ºs 87-B/98, de 31 de dezembro,
1/2001, de 4 de janeiro, 55-B/2004, de 30 de dezembro, 48/2006, de 29 de agosto, 35/2007, de 13 de agosto,
61/2011, de 7 de dezembro, 2/2012, de 6 de janeiro, 20/2015, de 9 de março, e 42/2016, de 28 de dezembro.
AC Administração Central
AL Administração Local
CCP Código dos Contratos Públicos1
DCC Departamento de Controlo Concomitante
LOPTC Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas2
SEE Setor Empresarial do Estado
SEL Setor Empresarial Local
TdC Tribunal de Contas
Tribunal de Contas
– 12 –
Mod.
TC
1
99
9.0
01
Tribunal de Contas
– 13 –
Mod.
TC
1
99
9.0
01
I. ÂMBITO, OBJETIVOS, METODOLOGIA E CONDICIONANTES DA AÇÃO
Introdução
1. Desde 3 de setembro de 2006 que os atos e contratos adicionais a contratos de
empreitada de obras públicas visados que titulem a execução de trabalhos a
mais ou de suprimento de erros e omissões estão dispensados de fiscalização
prévia do TdC, sendo objeto de fiscalização concomitante ou sucessiva. Para
esse efeito, devem ser enviados ao TdC num prazo que é atualmente de 60 dias
a contar do início da sua execução3.
2. No quadro dos seus poderes de controlo concomitante sobre a execução de
contratos visados4, a 1.ª Secção deste Tribunal tem vindo a proceder a uma
análise seletiva dos referidos adicionais. Em função de critérios pré-definidos,
que têm em conta o risco financeiro, a existência de indícios de ilegalidade e o
grau de cobertura do universo, a 1.ª Secção tem selecionado parte desses
contratos adicionais para a realização de auditorias, no âmbito das quais conduz
uma análise aprofundada da justificação e legalidade dos trabalhos adicionais e
procede à identificação de eventuais responsabilidades financeiras e sua
comunicação ao Ministério Público.
3. Para além dessa apreciação seletiva, o Tribunal tem também efetuado uma
análise global dessa informação, a fim de identificar riscos e formular
observações e recomendações para uma melhor gestão dos dinheiros e valores
públicos. Nesse âmbito, a 1.ª Secção deste Tribunal, nos Relatórios n.ºs 8/2010 –
Audit. 1.ª Secção e 1/2016 – Audit. 1.ª Secção formulou diversas observações e
recomendações, dirigidas quer aos donos de obras públicas quer à Assembleia
da República e ao Governo, que incluíam a promoção de alterações ao CCP.
4. Tendo por objetivo continuar a acompanhar a situação, a 1.ª Secção do TdC
analisou de forma global a informação relativa a trabalhos adicionais a contratos
de empreitada de obras públicas remetida ao Tribunal durante o ano de 2016.
Âmbito e Metodologia
5. A ação consistiu na análise da informação relativa a atos e contratos adicionais,
registados no TdC, no ano de 2016, bem como a contratos de empreitada de
3 Cfr. artigo 47.º, n.º 1, alínea d) e n.º 2 da LOPTC, na sua redação atual. 4 Cfr. artigo 49.º, n.º 1, alínea a), da LOPTC.
Tribunal de Contas
– 14 –
Mod.
TC
1
99
9.0
01
obras públicas visados ou homologados conforme, nos anos de 2015 e de 2016
(neste ano, apenas até 31.10.20165).
6. Com vista a obter informação, consultaram-se as bases de dados existentes no
TdC e elaboraram-se listagens em excel, as quais constam em anexo (em
formato eletrónico) a este relatório.
7. Por outro lado, analisou-se a informação constante de cada um dos 359 dossiês
de adicionais registados na base de dados GEDOC e que foram remetidos para
o Departamento de Controlo Concomitante, no ano de 2016.
8. Nas auditorias entretanto realizadas neste período temporal foram abrangidos
36 dos 359 adicionais referidos no n.º 7, tendo, nessas auditorias, sido feita a
análise da sua legalidade e regularidade financeira, a qual foi tomada em
consideração nesta auditoria.
Objetivos
9. A análise foi conduzida com os objetivos de:
Avaliar a evolução dos adicionais a contratos de empreitada de obras
públicas relativamente à observada e relatada nos Relatórios n.ºs 8/2010 e
1/2016 – Audit. 1ª S.;
Comparar, quando pertinente, as situações de trabalhos adicionais
verificadas no decurso da execução de empreitadas de obras públicas
contratualizadas na vigência inicial do CCP, com as formalizadas após as
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 149/2012, de 12 de julho (a
maioria);
Caracterizar as situações de divergência entre as empreitadas
contratualizadas e a respetiva execução;
Identificar riscos associados;
Identificar a situação quanto à imputação de responsabilidades pelos
trabalhos de suprimento de erros e omissões, bem como do acionamento de
projetistas para ressarcimento de danos;
Identificar eventuais boas e más práticas;
5 Data em foi decidido o último contrato de empreitada com adicional registado neste Tribunal. Mencione-se,
também, que se incluem alguns contratos de empreitada decididos pelo TdC em anos anteriores a estes, em
virtude de terem tido adicionais registados no ano de 2016. 6 Proc.º n.º 1/2016 – Audit. 1.ª Secção – dossiês n.ºs 212/2015, 211 e 212/2016; Proc.º n.º 4/2016 – Audit. 1.ª
Secção – dossiê n.º 172/2016. Neste ano, encontravam-se também em curso os Proc.ºs n.ºs 1 e 3/2014 –
Audit. 1.ª Secção., relativos aos dossiês n.ºs 264, 306, 331 e 447/2013, 429/2014, 195, 186, 381 e 382/2015
(na 1.ª), 229/2012, 29/2013 e 334/2014, com relatório, entretanto, aprovado no início do ano de 2017.
Tribunal de Contas
– 15 –
Mod.
TC
1
99
9.0
01
Formular recomendações.
Condicionantes
10. Na interpretação da informação constante deste relatório, importa ter em conta
que:
A análise efetuada respeita a entidades da administração central e local, dos
setores empresariais do Estado e local, a fundações e a associações de direito
privado de Portugal continental7.
Os adicionais em causa são adicionais a contratos de empreitada visados pelo
Tribunal de Contas. Ora, nos termos da lei, apenas estão sujeitos a esse visto os
contratos de empreitada de obras públicas de valor igual ou superior ao
estabelecido, anualmente, nas leis do orçamento8 ou do valor estipulado no
artigo 47.º, n.º 1, da LOPTC9. Assim sendo, a análise não incidiu sobre a
totalidade das obras públicas realizadas pelas entidades sujeitas ao controlo
prévio do Tribunal nos períodos em causa, mas apenas sobre as suas obras
públicas de maior valor.
Atendeu-se, apenas, à informação remetida no ano de 2016, o que significa
que, em alguns casos, os acréscimos ou supressão de trabalhos que se
indicam, podem não corresponder aos totais para cada empreitada (podem
ter existido adicionais em anos anteriores ou ainda virem a ser formalizados).
No decurso da execução dos contratos verificaram-se, nalguns casos, e em
especial no âmbito da administração central e do setor empresarial do Estado,
reestruturações e alterações no estatuto jurídico e na denominação das
entidades públicas e consequentes alterações na titularidade dos contratos, o
que pode, pontualmente, ter interferido na análise.
Apenas se retirou informação dos dossiês criados para cada ato/contrato
adicional, neste Tribunal, pelo que em alguns pontos deste relatório a
informação referida pode ser escassa quando comparada com a recolhida e
analisada no relatório de 2016 (em que se utilizaram questionários eletrónicos
disponibilizados na página do TdC na internet).
Seguiu-se a estrutura do relatório aprovado no ano de 2016, para melhor se
visualizar a evolução ocorrida nesta área da contratação pública.
7 Não se incluem quaisquer entidades da Administração Regional, as quais são fiscalizadas pelas respetivas
Secções Regionais deste Tribunal. 8 Cfr. artigos 46.º, n.º 1, alínea b) e 48.º da LOPTC. 9 Nos anos relevantes para a auditoria esse valor era de 350.00,00 € ou 5.000.000,00 €, consoante o caso.
Tribunal de Contas
– 16 –
Mod.
TC
1
99
9.0
01
II. OBSERVAÇÕES
Contratos analisados
11. Tal como consta detalhadamente dos anexos II e X ao relatório, na presente ação
foi analisada informação relativa a 700 contratos (iniciais) de empreitada de
obras públicas10, remetidos por 225 entidades públicas.
Quadro 1 – Contratos de empreitada de obras públicas analisados
Setor Nº
Entidades N.º Obras Valor inicial (€)
AL 146 417 409.462.571,10
SEE 25 159 1.012.511.292,19
AC 37 73 75.507.069,62
SEL 13 43 72.370.429,83
Fund.+ Assoc. 4 8 5.003.254,25
Totais 225 700 1.574.854.616,99
12. No ano de 2016, foram registados no TdC 359 atos/contratos adicionais relativos
a 184 daqueles contratos de empreitada11, outorgados por 49 entidades públicas
(anexo III).
Quadro 2 – Contratos de empreitada de obras públicas com adicionais/supressão
de trabalhos
Setor N.º
Entidades N.º Obras Valor inicial (€)
SEE 9 92 843.317.976,16
AL 28 67 95.436.799,53
AC 9 15 19.296.532,26
SEL 2 6 10.870.123,07
Fund. 1 4 2.493.512,50
Totais 49 184 971.414.943,52
13. Assim, verificou-se que, dos contratos de empreitada decididos favoravelmente
pelo TdC, nos anos de 2015 e 2016 (até 31.12.2016), não se registaram alterações
10 Foram analisados, apenas 700 contratos, uma vez que não se atendeu a 35 contratos de empreitada visados
no ano de 2015, mas que tinham tido modificações contratuais antes do ano de 2016. 11 Alguns destes contratos de empreitada foram visados ou homologados conforme pelo TdC, em anos
anteriores a 2015 e 2016, mas são identificados no relatório uma vez que tiveram atos/contratos adicionais
registados no ano de 2016.
Tribunal de Contas
– 17 –
Mod.
TC
1
99
9.0
01
na sua execução (conhecidas neste Tribunal, até ao final do ano de 2016), em
516, outorgados por 204 entidades (anexo XI).
Quadro 3 – Contratos de empreitada de obras públicas sem alterações
Setor N.º
Entidades N.º Obras Valor inicial (€)
AL 134 350 314.025.771,57
SEE 22 67 169.193.316,03
AC 32 58 56.210.537,36
SEL 13 37 61.500.306,76
Fund. + Assoc. 3 4 2.509.741,75
Totais 204 516 603.439.673,47
14. Importa referir que, destas 204 entidades, houve 28 que também enviaram 157
contratos de empreitada de obras públicas, nos quais ocorreu modificação no
seu objeto, por força de trabalhos adicionados e/ou suprimidos.
15. Atendendo ao período temporal em que foram iniciados os procedimentos
relativos aos contratos de empreitada que tiveram alterações na sua execução
(184), todos decorreram já na vigência do CCP. No entanto, importa observar
que alguns deles ainda foram celebrados antes das alterações introduzidas no
CCP, em matéria de execução de contratos de empreitada de obras públicas
(artigos 370.º a 380.º) pelo Decreto-Lei n.º 149/2012, de 12.07, como se identifica
no gráfico.
Gráfico 1 – Regime jurídico aplicável aos contratos
26
158
0 50 100 150 200
CCP - antes DL 149/2012
CCP - após DL 149/2012
Tribunal de Contas
– 18 –
Mod.
TC
1
99
9.0
01
16. A análise da informação referida permite formular as observações que se
seguem.
OBSERVAÇÃO 1: No ano de 2016, o número de adicionais a contratos de
empreitada, remetidos ao Tribunal de Contas, voltou a diminuir, mas o
montante financeiro do acréscimo de encargos, bem como da supressão de
trabalhos contratuais voltou a aumentar.
17. No Relatório n.º 8/2010 – Audit. 1.ª Secção reportaram-se os seguintes dados
sobre adicionais a empreitadas:
Quadro 4 – Contratos adicionais registados no Tribunal de Contas entre
03.09.2006 e 31.12.2009
Ano N.º contratos
adicionais Montante (€)
2006 De 03/09 a 31/12 359 40.230.252,45
2007 De 01/01 a 31/12 979 91.145.973,76
2008 De 01/01 a 31/12 747 83.026.221,69
2009 De 01/01 a 31/12 627 45.303.968,00
Totais 2712 259.706.415,90
18. No Relatório n.º 1/2016 – Audit. 1.ª Secção apurou-se a seguinte situação:
Quadro 5 – Contratos adicionais registados no Tribunal de Contas entre
01.01.2011 e 31.12.2015
Ano N.º
contratos adicionais
Montante (€)
TAdicionados (€) TSuprimidos (€) Total (€)
2011 De 01/01 a 31/12 693 77.116.734,04 -31.844.933,96 45.271.800,08
2012 De 01/01 a 31/12 616 30.300.292,65 -52.594.821,34 -22.294.528,69
2013 De 01/01 a 31/12 453 16.854.121,29 -11.952.241,92 4.901.879,37
2014 De 01/01 a 31/12 441 22.778.257,98 -10.294.656,65 12.483.601,33
2015 De 01/01 a 31/12 484 29.581.172,21 -13.803.944,17 15.777.228,04
Totais 2687 176.630.578,17 -120.490.598,04 56.139.980,13
Tribunal de Contas
– 19 –
Mod.
TC
1
99
9.0
01
19. Conforme se retira da análise dos dados referidos, quer o número dos adicionais
remetidos a este Tribunal, quer o seu montante financeiro, quer o acréscimo de
encargos que deles resulta apresentou, até ao ano de 2013 (com exceção do ano
de 2011), uma diminuição significativa. No ano de 2014, o volume de trabalhos
adicionais recomeçou a subir, embora o número de adicionais ainda estivesse a
decrescer.
20. No ano de 2015, observou-se que o número de adicionais recomeçou a subir,
bem como o valor dos acréscimos financeiros que implicaram. No entanto, estes
valores continuaram distantes dos verificados em 2007, 2008 e 2011.
21. Na presente auditoria apuraram-se os seguintes dados12:
Quadro 6 – Valor dos acréscimos/supressão de trabalhos registados no
Tribunal de Contas, no ano de 2016
Empreitadas Atos/Contratos Adicionais
N.º Valor inicial (€) N.º TAdicionados (€) TSuprimidos (€) Total (€)
184 971.414.943,52 359 34.971.095,52 -31.084.721,34 3.886.374,18
22. Como se verifica no quadro supra (anexo I), o número de adicionais voltou a
reduzir (o valor igualou o verificado nos 4 meses de 2006), mas manteve-se a
tendência crescente quanto ao volume de acréscimo de trabalhos adicionais
(que, por força da lei não podem ser compensados com trabalhos a menos).
Quanto ao valor da supressão de trabalhos contratuais, o mesmo também
voltou a aumentar, tendo continuado a verificar-se, essencialmente, nas obras
contratualizadas pela Infraestruturas de Portugal, SA e pela Parque Escolar,
EPE e aproximando-se do valor negativo registado no ano de 2011.
23. Refira-se, no entanto, que o montante dos trabalhos suprimidos nos contratos de
empreitada, como se mencionou no relatório de 2016, pode não significar um
decréscimo efetivo da despesa pública deles resultante, como veremos mais à
frente, a propósito de algumas empreitadas da Parque Escolar, EPE.
12 Neste quadro apresentam-se os valores detalhados de todos os trabalhos adicionados e/ou suprimidos nas
obras públicas. Estes valores divergem dos apresentados no relatório de atividades do TdC, do ano de 2016,
porque nesse documento indicam-se os valores contratualizados que ascenderam a 33.338.585,94 € e a -
8.696.269,22, perfazendo um total de 24.642.316,72 €.
Tribunal de Contas
– 20 –
Mod.
TC
1
99
9.0
01
24. Em termos gráficos, os montantes de trabalhos adicionados e de supressão de
trabalhos contratuais apresenta a seguinte configuração13.
Gráfico 2 – Evolução do volume de trabalhos adicionados e de trabalhos
suprimidos
OBSERVAÇÃO 2: Aumentou a percentagem de contratos de empreitada de
obras públicas em que não foram assinaladas alterações, 73,71%.
25. No Relatório n.º 8/2010 – Audit. 1.ª Secção concluiu-se que as empreitadas eram
objeto de alteração por trabalhos adicionais, pelo menos, em 50% das situações.
Esta tendência manteve-se no período analisado no Relatório n.º 1/2016 - Audit.
1.ª Secção em que se observou que, no universo analisado (1533 contratos de
empreitada), 50,33%, não tinham sido sujeitas a qualquer alteração e 1513
tinham sido objeto de modificações, maioritariamente para supressão de
trabalhos contratuais.
26. Na presente ação em que o período temporal de análise é mais reduzido, só no
ano de 2016, observa-se que, dos 700 contratos de empreitada analisados, em
516 deles não foi registada, até 31.12.2016, qualquer modificação ao seu objeto,
tendo, ao invés, ocorrido já modificação do objeto contratual em 184 contratos.
13 Os trabalhos a menos apenas foram autonomizados a partir do ano de 2011, quando se verificou que o seu
valor representava uma percentagem significativa do preço contratual.
0,00
10 000 000,00
20 000 000,00
30 000 000,00
40 000 000,00
50 000 000,00
60 000 000,00
70 000 000,00
80 000 000,00
90 000 000,00
100 000 000,00
2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Tadicionados Tmenos
Tribunal de Contas
– 21 –
Mod.
TC
1
99
9.0
01
Gráfico 3 – Contratos de empreitada com e sem alterações
OBSERVAÇÃO 3: No universo dos contratos de empreitada de obras
públicas que não foram objeto de alteração a administração local outorgou
o maior número de contratos, bem como o maior montante.
27. Relativamente aos 516 contratos de empreitada que não apresentaram
quaisquer alterações no decurso da sua execução, até ao final de 2016, retira-se
do quadro 3 (que se reproduz) o seguinte:
Quadro 7 – Contratos de empreitada sem alterações, por setor
Setor N.º
Entidades N.º Obras Valor inicial (€)
AL 134 350 314.025.771,57
SEE 22 67 169.193.316,03
AC 32 58 56.210.537,36
SEL 13 37 61.500.306,76
Fund. + Assoc. 3 4 2.509.741,75
Totais 204 516 603.439.673,47
28. Verifica-se, assim, que as entidades que outorgaram maior número de contratos
sem modificações ao seu objeto integram-se na administração local (anexo XI).
29. Após uma análise cruzada com as entidades que promoveram alterações na
execução de contratos, apura-se que o maior número de contratos alterados foi
formalizado por entidades do setor empresarial do Estado.
26,29%
73,71% Com alteraçõesSem alterações
Tribunal de Contas
– 22 –
Mod.
TC
1
99
9.0
01
Quadro 8 – Contratos de empreitada com e sem alterações, por setor
Setor Nº
Entidades N.º Obras Alteradas
Valor inicial (€) N.º Obras
sem alteração
Valor inicial (€)
SEE 25 92 843.317.976,16 67 169.193.316,03
AL 146 67 95.436.799,53 350 314.025.771,57
AC 37 15 19.296.532,26 58 56.210.537,36
SEL 13 6 10.870.123,07 37 61.500.306,76
Fund.+ Assoc. 4 4 2.493.512,50 4 2.509.741,75
Totais 225 184 971.414.943,52 516 603.439.673,47
30. Importa mencionar que das 225 entidades públicas, 28 celebraram contratos de
empreitada com e sem modificações, 21 tiveram alterações em todos os seus
contratos e 176 não apresentaram qualquer modificação ao objeto dos contratos
de empreitada que outorgaram (anexo XIII). Em qualquer das situações, as
entidades públicas distribuíram-se por todos os setores acima identificados
(com exceção do SEL, que não registou nenhuma situação de só ter empreitadas
com adicionais).
31. Relativamente às entidades que contratualizaram maior número de empreitadas
sem qualquer alteração, destacam-se o Município de Castelo Branco (22), a
Infraestruturas de Portugal, SA (19), os Municípios de Pombal (18), Matosinhos
(17) e Amadora (14). Acresce que os Municípios de Castelo Branco, de
Matosinhos e Amadora não enviaram ao TdC, no ano de 2016, qualquer
alteração a obras públicas.
32. Das obras contratualizadas e sem registo de alterações, salientam-se pelo seu
maior valor, as seguintes empreitadas:
Conceção, fornecimento, montagem e manutenção de sistemas de controlo -
comando e sinalização de vários troços da rede ferroviária nacional,
adjudicada pela Infraestruturas de Portugal, SA, no montante de
32.978.721,95 €;
Construção do circuito hidráulico Roxo-Sado do empreendimento de fins
múltiplos de Alqueva, adjudicada pela EDIA - Empresa de Desenvolvimento
e Infraestruturas do Alqueva, SA, no valor de 16.294.193,92 €;
Conceção-construção da ETAR de Faro-Olhão, adjudicada pelas Águas do
Algarve, SA, no valor de 13.900.000,00 €;
Tribunal de Contas
– 23 –
Mod.
TC
1
99
9.0
01
"Ambiente em Matosinhos: ETAR - tratamento secundário”, adjudicada pelo
Município de Matosinhos, na importância de 13.899.729,07 €;
Construção do circuito hidráulico de S. Matias do empreendimento de fins
múltiplos de Alqueva, também adjudicada pela EDIA - Empresa de
Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, S.A., no valor de
13.105.619,00 €.
33. Ora, os adicionais costumam ocorrer tardiamente, sobretudo em casos de obras
maiores, com prazos de execução mais alargados ou com situações de
contencioso entre dono da obra e empreiteiro, formalizando-se, nalguns casos,
bastante tempo após o termo da execução das obras. Embora, nos últimos anos,
se assista a uma tendência para enviar ao TdC, a documentação relativa a
alterações nas obras, em prazos mais próximos da sua efetiva execução, importa
salvaguardar que nada assegura que nos contratos acima identificados não
venham ainda a ocorrer modificações.
34. A este propósito, vejam-se os exemplos das empreitadas “Construção do Centro
de Alto Rendimento/CAR-SURF de São Jacinto”, adjudicada pelo Município de
Aveiro, pelo valor de 875.407,55 €14 e “Manutenção nas especialidades de via e
catenária - Lote 5”, adjudicada pela ex-REFER, SA (atual Infraestruturas de
Portugal, SA), pelo montante de 26.682.184,57 €15.
No Relatório n.º 1/2016-Audit. 1.ª Secções foram indicadas como obras sem
modificações, mas no ano de 2016, foram enviados 2 contratos adicionais à
primeira e um contrato adicional à segunda, nas importâncias de 30.405,87 €
(3,47% do valor inicial) e 218.332,71 € (0,82%)16, respetivamente.
Igualmente se assinala que os adicionais remetidos pela EDIA - Empresa de
Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, SA, no ano de 2016,
apresentavam atrasos de 298, 268, 294, 296, 571, 339, 583 e 332 dias e
respeitavam ao fecho das obras17. Ora, assinalando-se neste ponto, para esta
mesma entidade, 2 empreitadas visadas no ano de 2014, não é de afastar a
possibilidade de ainda virem a ser comunicadas modificações ao seu objeto.
14 Processo de fiscalização prévia n.º 1001/2010. 15 Processo de fiscalização prévia n.º 327/2012. 16 Dossiês n.ºs 130, 315 e 57/2016. 17 Dossiês n.ºs 40, 41, 42, 47, 53, 82, 91 e 259/2016, relativos aos processos de fiscalização prévia n.ºs 1267,
1786, 1529, 1296/2014, 939/2013, 2503/2015, 1020/2013 e 2530/2014.
Tribunal de Contas
– 24 –
Mod.
TC
1
99
9.0
01
35. Se atendermos aos tipos de obra que constituem o objeto destes contratos,
concluímos que a maioria respeita à categoria “Edifícios/Reabilitação”, tendo
sido contratualizados em maior número por entidades da administração local
(anexo XII).
Quadro 9 – Tipologia dos contratos de empreitada de obras públicas sem
alterações
Tipos de obra N.º Obras
Distribuição por setores Valor Inicial
(€) Adm. Central
Adm. Local
SEE SEL Fund. Assoc.
Edifícios/Reabilitação 126 30 69 5 21 1 132.878.440,05
Vias de comunicação 110 0 91 19 0 0 113.503.112,26
Infraestruturas 86 1 68 5 12 0 103.224.219,26
Edifícios 75 15 54 3 1 2 85.653.009,97
Obras de urbanização 53 1 49 1 1 1 30.596.323,65
Obras hidráulicas / Obras marítimas
49 11 7 31 0 0 77.850.815,58
Instalações elétricas e mecânicas
17 0 12 3 2 0 59.733.752,70
Totais 516 58 350 67 37 4 603.439.673,47
36. Saliente-se que no Relatório n.º 1/2016-Audit. 1.ª Secção se apontou que nesta
tipologia de obras, “Edifícios/Reabilitação”, não se tinham então apurado
contratos de empreitada sem alterações. Ora, tendo em conta a natureza destas
obras que, em regra, apresentam sempre modificações no decurso da sua
execução, é expectável que nos casos supra identificados, também ainda possam
vir a ser registados acréscimos/supressões de trabalhos (ou que os mesmos
tenham ocorrido e não tenham sido formalizados nem enviados ao TdC).
OBSERVAÇÃO 4: No universo dos contratos alterados, quer o maior
número de contratos quer o montante mais elevado de alterações ocorreu
no setor empresarial do Estado.
37. Em 2010 concluiu-se que, tanto as obras a que os adicionais recebidos se
reportavam, como o número de alterações registadas se verificavam
maioritariamente na administração local (com destaque para os municípios),
pertencendo a esse setor mais de 80% dos casos.
Tribunal de Contas
– 25 –
Mod.
TC
1
99
9.0
01
38. Essa tendência manteve-se, embora com uma ligeira diminuição nos anos de
2011 a 2013 (neste ano, analisada, apenas, até 30.06.2016). No relatório de 2016
conclui-se que 73,97% do total dos contratos identificados tinha sido
contratualizado na administração local e 67% dos contratos alterados
pertenciam a esse mesmo setor.
39. Na presente ação verifica-se que, embora com algum decréscimo, como se pode
ver no quadro infra, as entidades integradas na administração local continuam a
ser as que mais contratos de empreitada formalizaram, 59,57% do total das
empreitadas (anexo XIII), assumindo, no entanto, os formalizados pelo SEE o
maior volume financeiro.
Quadro 10 – Contratos de empreitada de obras públicas, por setor
Setor Nº
Entidades N.º Obras Valor inicial (€)
AL 146 417 409.462.571,10
SEE 25 159 1.012.511.292,19
AC 37 73 75.507.069,62
SEL 13 43 72.370.429,83
Fund.+ Assoc. 4 8 5.003.254,25
Totais 225 700 1.574.854.616,99
40. Porém, no que respeita a contratos que sofreram alterações no decurso da sua
execução, observa-se, agora, que 50% dos mesmos foi contratualizada pelo setor
empresarial do Estado, tendo a administração local sido responsável por 36,41%
e os restantes setores por 13,59% (anexo V).
Quadro 11 – Contratos de empreitada com acréscimo e/ou supressão de trabalhos,
por setor
Setor N.º Obras Valor inicial (€) Acréscimos (€) Supressão (€)
SEE 92 843.317.976,16 23.491.034,32 -27.975.329,61
AL 67 95.436.799,53 10.208.214,96 -2.486.022,70
AC 15 19.296.532,26 575.859,67 -146.508,74
SEL 6 10.870.123,07 479.814,70 -296.777,80
Fund. 4 2.493.512,50 216.171,87 -180.082,49
Totais 184 971.414.943,52 34.971.095,52 -31.084.721,34
Tribunal de Contas
– 26 –
Mod.
TC
1
99
9.0
01
41. No relatório de 2016, mencionou-se que o maior número de obras alteradas
pertencia à administração local, mas o maior volume financeiro de alterações
encontrava-se já no setor empresarial do Estado. Esta evolução foi, então,
interpretada como um cumprimento mais rigoroso dos deveres de submissão a
controlo e de informação junto deste Tribunal, por aquelas entidades
empresariais, assim se cumprindo uma das recomendações formuladas no
relatório de 2010.
42. A situação atual confirma essa mesma evolução, tendo sido responsáveis por
estas alterações 9 entidades, assumindo posição predominante a Infraestruturas
de Portugal, SA, a Parque Escolar, EPE e a EDIA - Empresa de Desenvolvimento
e Infraestruturas do Alqueva, SA.
43. As obras contratualizadas pela administração central com modificações tiveram
um peso de 8,15%.
44. Se atendermos ao setor empresarial local, as suas obras com modificações
representaram, apenas, 3,26% e as das fundações, 2,18%.
OBSERVAÇÃO 5: Os adicionais analisados representaram, globalmente,
um acréscimo de encargos.
45. O relatório de 2010 concluiu que, dos adicionais então analisados, resultou um
acréscimo global de custos de 161.255.237,94 €, representando um incremento
total de 9,85%.
46. No relatório de 2016 mencionou-se que, embora o acréscimo de trabalhos
tivesse representado, no universo total de contratos analisados, nos anos de
2011, 2012 e 1.º semestre de 2013, um incremento de custos na ordem de 6,75%,
as alterações verificadas na execução dos contratos, considerando a
compensação entre trabalhos aditados e trabalhos suprimidos, tinham originado
globalmente um decréscimo dos custos iniciais no valor de -23.057.830,06 €, o
que perfazia uma redução total de 0,34%.
Também, então, se assinalou que esta tendência para a diminuição global de
encargos não era estável, uma vez que, nos anos de 2014 e 2015, se tinha
Tribunal de Contas
– 27 –
Mod.
TC
1
99
9.0
01
invertido a situação, tendo-se verificado uma redução significativa de supressão
de trabalhos e um acréscimo, ainda que ligeiro, de trabalhos adicionados, que
globalmente tinham voltado a incrementar os custos finais das obras18.
47. No ano de 2016, como se vê do quadro 6 (que se reproduz, de novo), volta-se a
assistir a um acréscimo de trabalhos adicionais e de trabalhos suprimidos nas
obras, novamente com um incremento nos custos finais das obras, o que
confirma a tendência que já se vinha registando.
Quadro 12 – Valor dos acréscimos/supressão de trabalhos registados no
Tribunal de Contas, no ano de 2016
Empreitadas Atos/Contratos Adicionais
N.º Valor inicial (€) N.º TAdicionados (€) TSuprimidos (€) Total (€)
184 971.414.943,52 359 34.971.095,52 -31.084.721,34 3.886.374,18
48. Se se tomar como referência o universo dos 184 contratos objeto de alterações, o
acréscimo significa 3,60%, do preço inicial, valor muito próximo da redução de
trabalhos contratuais, 3,20%. No cômputo final temos um acréscimo global de
custos das empreitadas de 0,40%, valor distante do identificado no relatório de
2010, 9,85%.
49. Importa relembrar que foram analisados os desvios financeiros resultantes,
apenas, de trabalhos adicionais ou supressão de trabalhos contratuais.
50. Como se mencionou no Relatório n.º 1/2016 – Audit. 1.ª Secção, os desvios
financeiros numa obra podem ser muito superiores aos que decorrem de
atos/contratos adicionais. Neste relatório citaram-se, a título de exemplo, as
apostilhas remetidas pela então Estradas de Portugal, SA, que titularam
indemnizações na importância de 15.009.536,20 € e em que um dos
fundamentos para a sua atribuição era a redução do objeto dos contratos.
51. Mas também as derrapagens de prazo de execução das obras podem gerar
acréscimos de custos, a título de revisão de preços ou a título de indemnizações.
18 Não se indicou a percentagem do acréscimo, uma vez que não tinha sido identificado o valor dos contratos
iniciais a que o mesmo respeitou.
Tribunal de Contas
– 28 –
Mod.
TC
1
99
9.0
01
52. Outra fonte de eventuais acréscimos de despesa são os litígios entre os
contratantes dirimidos em tribunal arbitral. Como já se referia no relatório de
2016, a Parque Escolar, EPE, foi parte em diversos tribunais arbitrais. Nos
contratos de empreitada desta entidade, com adicionais registados em 2016, foi
possível extrair informação de que a mesma, nestas empreitadas com
modificações, foi condenada a pagar aos seus cocontratantes 9.095.755,38 €, por
litígios e juros de mora. Por outro lado e por atrasos do cocontratante foi decido
que teria a receber 10.814.128,90 € (cerca de 50% do valor que tinha peticionado,
por este motivo, em tribunais arbitrais) - anexo IX.
53. Ainda quanto ao número e ao montante de acréscimos de trabalhos nas obras,
constantes do quadro supra, salienta-se que os mesmos se devem
essencialmente à Infraestruturas de Portugal, SA, 52,21% e ao Município de
Lisboa, 19,97% (anexo IV).
Quadro 13 – Organismos com maior volume de trabalhos adicionais
Entidade N.º Obras Valor inicial (€) N.º
adicionais TAdicionados (€)
Infraestruturas de Portugal, SA 61 276.787.377,94 107 18.256.788,60
Município Lisboa 29 48.750.991,23 95 6.984.207,76
EDIA - Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, SA
9 145.343.603,22 10 2.755.064,18
Parque Escolar, EPE 16 375.324.560,21 43 1.960.512,72
Município Beja 1 2.236.215,86 1 894.486,35
54. No que respeita à supressão de trabalhos contratuais, verificamos que as
entidades que autorizam os maiores acréscimos são as mesmas que adjudicaram
também os maiores volumes de trabalhos suprimidos, embora, com exceção da
Infraestruturas de Portugal, SA, por ordem diversa.
Quadro 14 – Organismos com maior volume de trabalhos suprimidos Entidade N.º Obras Valor inicial (€) N.º adicionais Supressão trab. (€)
Infraestruturas de Portugal, SA 61 276.787.377,94 107 -19.817.928,06
Parque Escolar, EPE 16 375.324.560,21 43 -7.537.160,54
Município Beja 1 2.236.215,86 1 -1.036.736,65
Município Lisboa 29 48.750.991,23 95 -558.564,86
EDIA, Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, SA
9 145.343.603,22 10 -524.522,86
Tribunal de Contas
– 29 –
Mod.
TC
1
99
9.0
01
55. Como se pode constatar, quer a Infraestruturas de Portugal, SA, quer a Parque
Escolar, EPE, no cômputo final, apresentam uma diminuição de custos nas suas
obras. Esta é uma tendência que se mantém desde, pelo menos, o ano de 2011 e
que no Relatório de 2016 foi justificada com erros de estimativa e de medição de
quantidades, bem como com objetivos de redução de custos.
56. Correspondendo os dois casos assinalados aos contratos analisados com maior
expressão financeira, bem como ao teor dos pontos supra, facilmente se conclui
que a diminuição de encargos resultante dos adicionais às empreitadas poderá,
a final, ser contrariados por outras circunstâncias.
57. Se atendermos ao modo de fixação dos preços da maioria dos trabalhos
adicionados às obras (30.449.599,45 €), observamos que 72,51% foram preços
contratuais (22.080.457,28 €) e 27,49% (8.369.142,45 €) foram preços novos,
acordados entre as partes.
58. Os montantes mais elevados de trabalhos adicionais a preços de contrato foram
adjudicados, por esta ordem: Infraestruturas de Portugal, SA, Município de
Lisboa, EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, SA
e Parque Escolar, EPE, tendo estas mesmas entidades adjudicado também os
maiores volumes a preços novos (invertendo-se, apenas, a ordem da Parque
Escolar, EPE que passou para o 2.º lugar).
OBSERVAÇÃO 6: O aditamento de trabalhos ocorreu sobretudo no setor
empresarial do Estado, embora, se conjugado com trabalhos suprimidos,
tenha tido uma maior expressão líquida na administração local.
59. Como se constata pelo quadro 6 (reproduzido também como quadro 12), se
atendermos apenas aos trabalhos acrescidos, estes representaram, no conjunto
dos 184 contratos alterados, um acréscimo de despesa de 3,60%.
Tribunal de Contas
– 30 –
Mod.
TC
1
99
9.0
01
Quadro 15 – Contratos de empreitada com acréscimo global de custos, por setor
Setor N.º
Entid. N.º
Obras Valor inicial (€) TAdicionados (€) Supressão (€) Valor global (€)
AL 28 67 95.436.799,53 10.208.214,96 -2.486.022,70 7.722.192,26
AC 9 15 19.296.532,26 575.859,67 -146.508,74 429.350,93
SEL 2 6 10.870.123,07 479.814,70 -296.777,80 183.036,90
Fund. 1 4 2.493.512,50 216.171,87 -180.082,49 36.089,38
SEE 9 92 843.317.976,16 23.491.034,32 -27.975.329,61 -4.484.295,29
Totais 49 184 971.414.943,52 34.971.095,52 -31.084.721,34 3.886.374,18
60. Verifica-se que foi no setor empresarial do Estado que se verificou o maior
número e volume de acréscimo de trabalhos decorrentes de adicionais.
61. Esse acréscimo resultou essencialmente dos contratos da Infraestruturas de
Portugal, SA, que adjudicou 52,21% do total de trabalhos adicionados.
Quadro 16 – Organismos do SEE com maior volume de acréscimo de trabalhos
(sem “compensação” com trabalhos suprimidos)
Entidade N.º Obras Valor inicial (€) N.º
adicionais TAdicionados (€)
Infraestruturas de Portugal, SA 61 276.787.377,94 107 18.256.788,60
EDIA - Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, SA
9 145.343.603,22 10 2.755.064,18
Parque Escolar, EPE 16 375.324.560,21 43 1.960.512,72
Centro Hospitalar do Porto, EPE 1 34.299.900,00 2 170.365,82
Polis Litoral Sudoeste - Sociedade para a Requalificação e Valorização do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, SA
1 501.949,00 2 154.610,85
62. No entanto, alguns dos acréscimos foram acompanhados da supressão de
outros trabalhos. Se atendermos à “compensação” com trabalhos suprimidos, a
situação é completamente diferente. Nem o setor empresarial do Estado
responde significativamente pelo aditamento de trabalhos (apresentando antes
um saldo global de redução) nem aquela empresa se destaca.
Tribunal de Contas
– 31 –
Mod.
TC
1
99
9.0
01
Quadro 17 – Organismos do SEE com o maior volume de acréscimo de
trabalhos (com “compensação” com trabalhos suprimidos)
Entidade N.º
Obras Valor inicial (€)
N.º adicionais
TAdicionados (€)
Supressão (€)
Valor global (€)
EDIA, Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, SA
9 145.343.603,22 10 2.755.064,18 -524.522,86 2.230.541,32
Polis Litoral Sudoeste - Sociedade para a Requalificação e Valorização do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, SA
1 501.949,00 2 154.610,85 0,00 154.610,85
Polis Litoral Norte - Sociedade para a Requalificação e Valorização do Litoral Norte, SA
1 1.278.223,89 1 145.897,10 0,00 145.897,10
Centro Hospitalar do Porto, EPE 1 34.299.900,00 2 170.365,82 -94.624,23 75.741,59
Metropolitano de Lisboa, EPE 1 8.795.074,38 2 24.780,90 0,00 24.780,90
63. No polo oposto, a entidade pública empresarial que registou o menor acréscimo
de trabalhos na execução de 1 empreitada (na importância de 588.500,00 €) foi o
Centro Hospitalar do Barreiro/Montijo, EPE, que aditou trabalhos no montante
de 8.393,77 € (0,02%, do total aditado).
64. Caso se proceda à “compensação” entre o valor dos trabalhos aditados e dos
suprimidos, é na administração local que se verifica o maior volume líquido de
acréscimo de custos relativamente ao previsto inicialmente, respeitando a
maioria dos contratos a municípios.
Gráfico 4 – Acréscimo e supressão de trabalhos, “compensados”, por setor
-6 000 000,00
-4 000 000,00
-2 000 000,00
0,00
2 000 000,00
4 000 000,00
6 000 000,00
8 000 000,00
AL AC SEL Fund. SEE
AL
AC
SEL
Fund.
SEE
Tribunal de Contas
– 32 –
Mod.
TC
1
99
9.0
01
65. No setor administração local, destacam-se, por ordem decrescente do valor
adicional, por entidade, os seguintes:
Quadro 18 – Organismos da administração local com o maior volume de
acréscimo de trabalhos
Entidade N.º Obras Valor inicial (€) N.º
adicionais TAdicionados (€)
Município Lisboa 29 48.750.991,23 95 6.984.207,76
Município Beja 1 2.236.215,86 1 894.486,35
Município Ponte de Lima 2 1.115.920,16 2 304.695,47
Município Santo Tirso 3 4.485.895,24 3 295.315,72
Município Águeda 2 4.703.710,13 3 224.305,07
66. Porém, se olharmos para o resultado da conjugação de trabalhos adicionais com
trabalhos suprimidos, observamos que o Município de Lisboa se mantém como
o que autorizou mais trabalhos e que o Município de Beja que autorizou o maior
volume de supressão de trabalhos, na importância de -1.036.736,65 €, saiu deste
topo da tabela.
Quadro 19 – Organismos da administração local com o maior volume de
acréscimo de trabalhos (com “compensação” com trabalhos suprimidos)
Entidade N.º
Obras Valor inicial (€)
N.º adicionais
TAdicionados (€) Supressão (€) Valor global (€)
Município Lisboa 29 48.750.991,23 95 6.984.207,76 -558.564,86 6.425.642,90
Município Ponte de Lima 2 1.115.920,16 2 304.695,47 -55.709,78 248.985,69
Município Águeda 2 4.703.710,13 3 224.305,07 -18.851,15 205.453,92
Município Santo Tirso 3 4.485.895,24 3 295.315,72 -135.297,68 160.018,04
Município Albufeira 1 2.060.000,00 1 157.317,75 0,00 157.317,75
67. Se compararmos estas listas com as constantes do relatório de 2016, há uma
significativa variação dos municípios que mais recorreram a adicionais, apenas
o Município de Lisboa continuando a contar entre os que introduziram
modificações mais significativas nos seus contratos de empreitada.
68. Importa, por outro lado, mencionar que os Municípios de Ovar e de Santa Maria
da Feira foram as entidades locais que registaram menor volume de acréscimo
de trabalhos, 7.217,79 €, para 1 empreitada contratualizada no valor de
894.256,51€ (sem compensação) e 5.278,40 € também para 1 empreitada
Tribunal de Contas
– 33 –
Mod.
TC
1
99
9.0
01
contratualizada no valor de 435.000,01 € (resultado da diferença entre 10.380,90
€ e -5.102,50 €).
69. No âmbito da administração central, identificam-se os organismos que
procederam ao maior aditamento de trabalhos, salientando-se que o Instituto de
Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, IP e o Instituto do Emprego e da
Formação Profissional, IP já constavam, em situação semelhante, nos relatórios
anteriores.
Quadro 20 – Organismos da administração central com maior volume de
acréscimo de trabalhos
Entidade N.º
Obras Valor inicial (€)
N.º adicionais
TAdicionados (€)
DGRDN, Direção Geral de Recursos da Defesa Nacional
3 2.620.213,99 3 235.950,10
Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P.
2 1.598.275,00 2 101.422,87
DGRM, Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos
2 780.383,75 2 77.682,23
IGFEJ - Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P.
3 10.584.641,83 3 64.530,26
Universidade de Coimbra 1 953.470,76 2 61.262,92
70. Na administração central, ainda, se atendermos ao valor global dos trabalhos
aditados, verifica-se que se mantêm as mesmas entidades indicadas no quando
anterior.
71. Neste setor observa-se que o organismo que menor acréscimo de trabalhos
autorizou foi a Secretaria-Geral da Presidência da República, apenas, 8.004,84 €
(resultado de 10.284,05 € e de -2.279,21 €), o que representou 2,07% do preço
inicial.
72. No setor empresarial local, identificaram-se, apenas, duas entidades: a Lisboa
Ocidental, SRU, EM, S.A. que, em 4 obras, adjudicou globalmente 155.277,72 €
(resultado de 3.925.833,32 € e -274.337,35), 3,96% do preço inicial e a VRSA -
Sociedade de Gestão Urbana, EM SA, que, em 2 obras, adjudicou globalmente
27.759,18 € (resultado de 50.199,63 € e -22.440,45 €), 0,40% do valor inicial.
Tribunal de Contas
– 34 –
Mod.
TC
1
99
9.0
01
73. Nas fundações temos, apenas, a Universidade do Porto que adjudicou,
36.089,38€ (resultado de 216.171,87 € e -180.082,49 €), que representou um
acréscimo de despesa na obra de 1,45%.
OBSERVAÇÃO 7: Durante o ano de 2016, o valor dos trabalhos aditados foi
quase idêntico aos dos trabalhos suprimidos, mas no setor empresarial do
Estado o acréscimo foi inferior ao da supressão de trabalhos.
74. Na análise concluída em 2010 verificou-se que, apenas, em 3,99% dos casos
havia ocorrido uma diminuição da despesa, entre menos 0,01% e menos 16,71%,
motivada pela supressão de trabalhos contratuais e pela existência de saldo
negativo resultante da compensação entre trabalhos a mais e a menos.
75. No universo analisado nos anos de 2011, 2012 e 1.º semestre de 2013, observou-
se, ao invés, uma elevada incidência de trabalhos suprimidos (no valor total de -
483.481.370,36 €), superior à dos trabalhos aditados, que, num cenário de
compensação, originou uma redução global da despesa de 0,34% (sem
compensação, representou 10,76% do montante dos contratos alterados).
76. No 2.º semestre de 2013 e no ano de 2014 assinalou-se que os valores de
supressão de trabalhos tinham tido uma diminuição muito significativa (-
4.5551.235,57 € e 10.294.656,65 €) e uma ligeira subida no ano de 2015 (-
13.803.944,17 €), sendo que em qualquer destes anos, o saldo final do acréscimo
de custos era positivo e com tendência crescente.
77. Na presente ação apurou-se que a tendência crescente do volume de supressão
de trabalhos contratuais, do ano de 2015, se mantinha, -31.084.721,34 €, isto é,
3,20% do montante dos 184 contratos alterados.
78. Feita a “compensação” com trabalhos aditados, a diminuição efetiva de despesa
ocorreu em 16 contratos (8,70% dos contratos alterados).
79. Em 7 contratos, a modificação contratual foi exclusivamente no sentido da
supressão de trabalhos contratuais (-2.762.267,05 €) e representou um
decréscimo de despesa inicial de 2% (preço inicial total, 138.281.435,76 €). Os
Tribunal de Contas
– 35 –
Mod.
TC
1
99
9.0
01
outorgantes públicos destes contratos foram a Infraestruturas de Portugal, SA e
a Parque Escolar, EPE (anexo III).
80. Conforme se constata do quadro infra, a tendência para a supressão de
trabalhos distribuiu-se por todos os setores, mas foi no setor empresarial do
Estado que ocorreu o maior volume de trabalhos suprimidos.
Quadro 21 – Contratos de empreitada com acréscimo e/ou supressão de
trabalhos, por setor
Setor N.º Obras Valor inicial (€) Acréscimos (€) Supressão (€) Valor global (€)
SEE 92 843.317.976,16 23.491.034,32 -27.975.329,61 -4.484.295,29
AL 67 95.436.799,53 10.208.214,96 -2.486.022,70 7.722.192,26
AC 15 19.296.532,26 575.859,67 -146.508,74 429.350,93
SEL 6 10.870.123,07 479.814,70 -296.777,80 183.036,90
Fund. 4 2.493.512,50 216.171,87 -180.082,49 36.089,38
Totais 184 971.414.943,52 34.971.095,52 -31.084.721,34 3.886.374,18
81. Apesar de estarmos perante uma tendência geral, deve notar-se que, em termos
financeiros, reitera-se o que se afirmou no relatório de 2016, no sentido de que
os valores globais negativos acima identificados resultam em muito da
supressão de trabalhos efetuada em empreitadas contratualizadas por duas
entidades do setor empresarial do Estado – Infraestruturas de Portugal, SA e
Parque Escolar, EPE, como a seguir se visualiza.
Quadro 22 – Organismos do SEE com maior volume de supressão de trabalhos
Entidade N.º
Obras Valor inicial (€) Supressão (€)
Valor global (€)
Infraestruturas de Portugal, SA 61 276.787.377,94 -19.817.928,06 -1.561.139,46
Parque Escolar, EPE 16 375.324.560,21 -7.537.160,54 -5.576.647,82
EDIA, Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, SA
9 145.343.603,22 -524.522,86 2.230.541,32
Centro Hospitalar do Porto, EPE 1 34.299.900,00 -94.624,23 75.741,59
Centro Hospitalar Barreiro Montijo, EPE
1 588.500,00 -1.093,92 7.643,36
Tribunal de Contas
– 36 –
Mod.
TC
1
99
9.0
01
82. O quadro seguinte ilustra os casos dos contratos em que se verificou maior
percentagem de supressão de trabalhos contratuais.
Quadro 23 – Contratos de empreitada com maior percentagem de supressão de
trabalhos
Entidade N.º
Obras Valor inicial (€) Supressão (€)
% de supressão
Município Beja 1 2.236.215,86 -1.036.736,65 -46,36
Casa Pia de Lisboa 1 394.349,27 -60.913,11 -15,45
Município Ourém 1 819.749,00 -119.110,00 -14,53
Município Vila Nova de Cerveira 1 1.530.000,00 -204.240,84 -13,35
Município Monção 1 671.062,96 -49.548,78 -7,38
83. Como se retira dos quadros supra:
O volume maior de supressão foi autorizado pela Infraestruturas de
Portugal, SA;
A diminuição maior de despesa contratual (após a “compensação” entre mais
e menos trabalhos) ocorreu nos contratos outorgados pela Parque Escolar,
EPE.
A maior percentagem de supressão de trabalhos ocorreu numa obra do
Município de Beja.
84. No que respeita aos restantes setores, os quadros seguintes evidenciam onde se
localizaram as principais situações de trabalhos suprimidos.
Quadro 24 – Organismos da administração local com maior volume de supressão
de trabalhos
Entidade N.º
Obras Valor inicial (€) Supressão (€)
Município Beja 1 2.236.215,86 -1.036.736,65
Município de Lisboa 29 49.750.991,23 -558.564,86
Município Vila Nova de Cerveira 1 1.530.000,00 -204.240,84
Município de Santo Tirso 3 4.485.895,24 -135.297,68
Município Ourém 1 819.749,00 -119.110,00
Tribunal de Contas
– 37 –
Mod.
TC
1
99
9.0
01
Quadro 25 – Organismos da administração central com maior volume de
supressão de trabalhos
Entidade N.º
Obras Valor inicial (€) Supressão (€)
Casa Pia de Lisboa 1 394.349,27 -60.913,11
DGRDN, Direção Geral de Recursos da Defesa Nacional
3 2.620.213,99 -39.379,51
ARS Alentejo, IP 1 1.522.000,00 -29.285,64
DGRM, Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos
2 780.383,75 -8.832,00
Instituto do Emprego e Formação Profissional, IP
2 1.598.275,00 -5.819,27
85. No âmbito do setor empresarial local, as duas entidades, a Lisboa Ocidental,
SRU, EM, SA e a VRSA - Sociedade de Gestão Urbana, EM SA, no conjunto de 4
e 2 contratos de empreitada, com os valores iniciais de 3.925.833,32 € e
6.944.289,75 €, autorizaram supressão de trabalhos nos montantes de -274.337,35
€ e -22.440,45 €, respetivamente.
86. No setor das fundações, apenas a Universidade do Porto autorizou, no cômputo
de 4 contratos, com o valor inicial de 2. 493.512,50 € e supressão de -180.082,49 €.
OBSERVAÇÃO 8: As alterações aos contratos de empreitada de obras
públicas continuam a distribuir-se por todos os tipos de obra, tendo uma
especial incidência nas vias de comunicação e nos edifícios/reabilitação.
87. No relatório de 2016 evidenciou-se que o tipo de empreitada mais
contratualizada respeitava à tipologia “Edifícios”, embora a maior percentagem
quer de acréscimo quer de supressão de trabalhos ocorresse nas obras relativas
a “Vias de Comunicação” e os montantes mais elevados de acréscimo e redução
de trabalhos tivessem sido registados no tipo “Edifícios/Reabilitação”.
88. Na presente ação e como se vê do quadro 9 o tipo de empreitada mais
contratada e sem alterações na sua execução respeitou à tipologia
“Edifícios/Reabilitação”.
Tribunal de Contas
– 38 –
Mod.
TC
1
99
9.0
01
89. A tipologia de obras com maior número de contratos iniciais que sofreram
modificações no decurso da sua realização foi a de “Vias de Comunicação”.
Quadro 26 – Tipologia dos contratos de empreitada de obras públicas com
alterações
Tipos de obra N.º
contratos
Distribuição por setores
Adm. Central
Adm. Local
SEE SEL Fund.
Vias de comunicação 81 0 19 62 0 0
Edifícios/Reabilitação 55 9 22 18 2 4
Edifícios 18 4 12 1 1 0
Obras hidráulicas/obras marítimas 15 2 2 11 0 0
Infraestruturas 10 0 7 0 3 0
Obras de urbanização 4 0 4 0 0 0
Instalações elétricas e mecânicas 1 0 1 0 0 0
184 15 67 92 6 4
90. Também como se observa no quadro supra, o maior número de obra relativas
ao tipo “Vias de comunicação” foi contratualizado no setor empresarial do
Estado, bem como o relativo a obras hidráulicas e marítimas. Já na tipologia de
edifícios/reabilitação, de edifícios e de infraestruturas e urbanização, o maior
número pertenceu à administração local (anexo VI).
91. Observa-se também que a maior percentagem quer de acréscimo quer de
supressão de trabalhos ocorreu nas obras relativas a vias de comunicação.
Quadro 27 – Modificações de trabalhos por tipos de obra
Tipos de obra Nº
contratos iniciais
Valor inicial (€) Valor
acréscimo (€) %
Acréscimo Valor supressão
(€) %
Supressão
% Valor global
Vias de comunicação 81 315.472.083,91 24.527.440,95 7,77 -20.449.193,07 -6,48 1,29
Edifícios/Reabilitação 55 414.292.167,23 3.967.556,91 0,96 -8.239.613,18 -1,99 -1,03
Edifícios 18 65.142.783,60 2.022.475,37 3,10 -1.286.720,41 -1,98 1,13
Obras hidráulicas/obras marítimas
15 149.074.687,61 3.325.001,49 2,23 -541.480,30 -0,36 1,87
Infraestruturas 10 17.082.224,19 894.144,87 5,23 -386.836,49 -2,26 2,97
Obras de urbanização 4 9.456.740,47 227.263,14 2,40 -180.877,89 -1,91 0,49
Instal. elétricas e mecânicas 1 894.256,51 7.212,79 0,81 0 0,00 0,81
Totais 184 971.414.943,52 34.971.095,52 3,60 -31.084.721,34 3,20 0,40
Tribunal de Contas
– 39 –
Mod.
TC
1
99
9.0
01
92. Os contratos de empreitada relativos à tipologia “Vias de Comunicação”,
outorgados na sua maioria pela Infraestruturas de Portugal, SA, reportou-se,
com maior expressão, a estradas.
Quadro 28 – Contratos de empreitada de obras públicas do tipo "Vias de
Comunicação”, com alterações na sua execução
Área a que se destinam
Nº contratos
iniciais Valor inicial (€)
Valor acréscimo (€)
% Acréscimo
Valor supressão (€)
% Supressão
Valor global (€)
% Valor global
Estradas 74 235.947.666,01 24.031.466,94 10,19 -20.304.570,53 -8,61 3.726.896,41 1,58
Caminho-de-ferro 4 63.549.795,78 461.588,31 0,73 -138.627,97 -0,22 322.960,34 0,51
Estação de metropolitano 1
8.795.074,38 24.780,90 0,28 0,00 0,00 24.780,90 0,28
Obras de arte 1 6.992.031,33 9.604,80 0,14
0,00 0,00 9.604,80 0,14
Sinalização 1 187.516,41 0,00 0,00 -5.994,57 -3,20 -5.994,57 -3,20
Totais 81 315.472.083,91 24.527.440,95 7,77 -20.449.193,07 -6,48 4.078.247,88 1,29
93. O maior acréscimo percentual de despesa (resultante de “compensação” entre
trabalhos a mais e a menos) respeitou a obras inseridas na categoria
“Infraestruturas”, que compreende as subcategorias de infraestruturas,
propriamente ditas (5), saneamento básico (3), emissários (1) e atividades
desportivas (1).
94. Quanto aos contratos de empreitada de obras do tipo “Edifícios/Reabilitação”,
no qual se verificou um elevado número de contratos iniciais, bem como de
alterações no seu objeto, o valor final global da despesa foi reduzido.
95. Se atendermos aos fins a que se destinaram os edifícios reabilitados, na sua
maioria formalizados pela Parque Escolar, EPE, verificamos da análise do mapa
seguinte que essa maioria de contratos e de montantes alterados se reportou à
área da “Educação”.
Quadro 29 – Contratos de empreitada de obras públicas do tipo
"Edifícios/Reabilitação”, com alterações na sua execução
Área a que se destinam
Nº contratos
iniciais Valor inicial (€)
Valor acréscimo
(€)
% Acréscimo
Valor supressão (€)
% Supressão
Valor global (€) %
Valor global
Educação 26 386.862.123,76 2.391.758,84 0,01 -7.624.582,24 -0,02 -5.232.823,40 -1,35
Edifícios 10 7.270.026,69 553.078,94 0,08 -205.308,15 -0,03 347.770,79 4,78
Tribunal de Contas
– 40 –
Mod.
TC
1
99
9.0
01
Saúde 5 2.847.134,91 216.651,52 7,61 -24.503,30 -0,86 192.148,22 6,75
Cultura 4 7.130.886,61 243.409,34 3,41 -60.616,85 -0,85 182.792,49 2,56
Serviços 4 2.230.279,22 188.303,86 8,44 -82.743,30 -3,71 105.560,56 4,73
Social 2 938.816,04 48.077,47 5,12 -33.367,97 -3,55 14.709,50 1,57
Desporto 1 669.900,00 96.201,43 14,36 -4.250,53 -0,63 91.950,90 13,73
Lazer 1 1.530.000,00 199.545,81 13,04 -204.240,84 -13,35 -4.695,03 -0,31
Justiça 2 4.813.000,00 30.529,70 0,63 0,00 0,00 30.529,70 0,63
Totais 55 414.292.167,23 3.967.556,91 0,96 -8.239.613,18 -1,99 -4.272.056,27 -1,03
96. Se, por outro lado, atentarmos às percentagens de acréscimo de trabalhos,
constatamos que a maior (quer individualizada, 14,36%, quer “compensada”
com trabalhos suprimidos, 13,73%) se verificou na subcategoria de desporto e
tratou-se de uma única empreitada adjudicada pelo Município de Chaves.
97. Quanto à maior percentagem de supressão de trabalhos, 13,35%, ela ocorreu na
subcategoria de lazer e tratou-se, também, de uma única empreitada adjudicada
pelo Município de Vila Nova de Cerveira.
98. A percentagem mais baixa de acréscimo de despesa derivada de adicionais a
obras de reabilitação de edifícios, 0,63%, verificou-se na área da justiça
(remodelação de 2 palácios da justiça).
OBSERVAÇÃO 9: As modificações contratuais respeitaram em especial a
trabalhos de pavimentação, instalações elétricas e arquitetura.
99. A análise da informação constante dos contratos adicionais enviados ao
Tribunal no período em referência19 permitiu identificar as valências20 ou áreas
em que foram introduzidas alterações (anexo VII). Muitos dos contratos
adicionais reportavam-se a trabalhos incluídos em mais de uma das tipologias
acima identificadas, tendo-se considerado todas as tipologias.
19 Apenas foi possível obter informação em 311 dos 359 contratos adicionais remetidos no período. Nos 43
contratos remetidos pela Parque Escolar, EPE não constava este tipo de informação, assim como nos enviados
pelo Hospital Garcia da Orta, EPE, (2), Município de Oeiras (2) e Município de Lisboa (2). 20 Agrupados de acordo com a divisão por capítulos que, em regra, é utilizada nos mapas de quantidades.
Tribunal de Contas
– 41 –
Mod.
TC
1
99
9.0
01
100. O quadro seguinte evidencia a frequência dessas ocorrências.
Quadro 30 – Tipo de trabalhos objeto de alteração
Áreas N.º de casos %
Pavimentações 137 20,63
Instalações elétricas e telecomunicações 83 12,50
Arquitetura 69 10,39
Redes de água e drenagem de esgotos 59 8,89
Diversos 59 8,89
Fundações e Estruturas 47 7,08
Betão 37 5,57
Drenagem 35 5,27
Movimentos de terras 33 4,97
Obras acessórias 26 3,92
Demolições 23 3,46
Instalações eletromecânicas especiais 22 3,31
Obras de arte especiais 19 2,86
Arranjos exteriores e Ajardinamento 13 1,96
Redes de gás 2 0,30
Totais 664 100,00
101. Se compararmos estes dados com os apurados em 2010 e 2016, observa-se uma
alteração na tendência que se vinha notando de a ocorrência das modificações
se inserir nas áreas da arquitetura, redes de água e drenagem de esgotos e
movimentos de terras.
102. Os trabalhos relativos a instalações elétricas e de telecomunicações e
pavimentações que então já mostravam uma significativa propensão a
alterações, confirmam-se agora na presente ação, uma vez que dos adicionais
analisados, resulta que é na área das pavimentações que se regista maior
incidência de modificações. Esta situação é consistente com o facto de o tipo de
obra que sofreu mais alterações ter respeitado a vias de comunicação.
Tribunal de Contas
– 42 –
Mod.
TC
1
99
9.0
01
OBSERVAÇÃO 10: Há entidades que procedem à formalização dos
trabalhos adicionais sem respeitar o regime legal, o qual não permite a
compensação entre trabalhos adicionados e trabalhos suprimidos.
103. Vimos já que nas obras públicas existem, com frequência, não apenas
acréscimos com trabalhos adicionais, mas também redução de custos por
trabalhos não realizados, designados como trabalhos a menos. A possibilidade
da sua compensação é relevante para a definição dos montantes dos adicionais e
para a respetiva contabilização, designadamente para efeitos da aferição de
limites legais aplicáveis.
104. Ainda que se possa fazer uma leitura global (compensada) dos acréscimos e
decréscimos financeiros resultantes de trabalhos aditados e suprimidos, como,
aliás, até agora se tem vindo a fazer neste relatório, a verdade é que, em termos
legais e para os efeitos referidos, a compensação desses trabalhos e montantes
obedece a um regime específico.
105. O CCP, na sua versão original, previu a possibilidade de compensar trabalhos a
mais com trabalhos a menos mas afastou a possibilidade de compensação
quando estivessem em causa trabalhos de suprimento de erros e omissões [vide
artigo 370º, nº 2, alínea c)].
106. O Decreto-Lei n.º 149/2012, de 12.07, que introduziu alterações ao CCP, veio, no
entanto, estender a impossibilidade de compensação também aos trabalhos a
mais.
107. Ou seja, atualmente, não é possível, para efeitos do cálculo de percentagem de
acréscimo verificado em cada obra, compensar trabalhos a menos com trabalhos
a mais ou com trabalhos de suprimento de erros e/ou omissões, razão por que
os contratos ou documentos devem respeitar e mencionar os valores de uns e de
outros.
108. Ora, o que se observou é que o regime aplicável à compensação entre o valor
dos trabalhos não é rigorosamente observado pelas entidades contratantes. Por
exemplo, a Infraestruturas de Portugal, SA, uma das grandes responsáveis pelas
Tribunal de Contas
– 43 –
Mod.
TC
1
99
9.0
01
alterações contratuais analisadas, continuou, durante quase todo o ano de 2016,
a formalizar os contratos adicionais considerando sempre o valor resultante da
compensação entre trabalhos adicionais e trabalhos a menos, o que nem sempre
deveria nem poderia ser legalmente feito21 (inclusivamente compensando
trabalhos de suprimento de erros e omissões que o CCP nunca permitiu efetuar,
como adiante se descreverá). Várias outras entidades procederam,
pontualmente, do mesmo modo (VRSA - Sociedade de Gestão Urbana, EM SA,
Município de Lisboa, Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional e Direção-
Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos).
OBSERVAÇÃO 11: Foi, em geral, respeitado o limite quantitativo para o
aditamento de trabalhos, qualificados como trabalhos a mais. Porém, o
limite legal para aditamento dos trabalhos de suprimento de erros e
omissões foi desrespeitado em cerca de 10,33% dos contratos.
109. Para aferir do cumprimento dos limites legais ao aditamento de trabalhos no
período em análise, importa atender ao regime previsto na redação do CCP e às
alterações nele introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 149/2012, de 12 de julho. De
facto, considerando as datas de realização dos procedimentos e aquela alteração
legislativa sobre esta matéria, a execução dos contratos analisados não se
subordinou sempre ao mesmo regime jurídico (identificado no gráfico 1).
110. O CCP estabeleceu, inicialmente, no seu artigo 370.º, nº 2, alínea c), que o preço
atribuído a todos os trabalhos a mais deduzido do preço atribuído a eventuais
trabalhos a menos não podia exceder 5% do preço contratual inicial. Este limite
podia subir a 25% quando estivessem em causa obras cuja execução fosse
afetada por condicionalismos naturais com especiais características de
imprevisibilidade, como as obras marítimas-portuárias e as obras complexas do
ponto de vista geotécnico, em especial as de reabilitação ou restauro de bens
imóveis e a construção de túneis (artigo 370.º, nº 3).
21 Não obstante a recomendação feita por este Tribunal em 06.01.2016, e notificada ao abrigo do ofício n.º
498/2016, de 07.01.2016, no sentido de que “A entidade em causa deverá formalizar os contratos
adicionais pelo valor efetivo dos trabalhos de suprimento de erros e omissões, não deduzindo a esse valor o
correspondente aos trabalhos a menos, cumprindo-se, assim, o disposto nos art.ºs 376.º, n.º 3 e 379.º, n.º 2,
do Código dos Contratos Públicos”. Igual recomendação foi de novo reiterada em 16.06.2016, nas Decisões
n.ºs 15 a 17/2016.
Tribunal de Contas
– 44 –
Mod.
TC
1
99
9.0
01
111. Por sua vez, a alínea d) do nº 2 do citado artigo 370.º e o nº 3 do artigo 376.º
estabeleciam que o somatório do preço de todos os trabalhos a mais com os dos
de suprimento de erros e omissões não podia exceder 50% do preço contratual
inicial.
112. No âmbito deste regime, os trabalhos a mais podiam ser compensados com
quaisquer trabalhos a menos. No entanto, tal já não se admitia legalmente
quando estivessem em causa trabalhos de suprimento de erros e omissões, que
não podiam ser legalmente compensados com trabalhos a menos.
113. Os trabalhos a menos deveriam ser abatidos ao preço contratual inicial (artigo
379.º do CCP).
114. Em qualquer dos casos, quando fosse excedida qualquer daquelas percentagens
legais, os trabalhos adicionais deviam ser contratualizados mediante
procedimento pré-contratual legalmente previsto no título I da parte II do CCP
(artigos 370.º, nº 5, e 376.º, nº 8).
115. Na presente ação, identificaram-se 26 contratos de empreitada de obras públicas
com decisão de contratar proferida na vigência da redação inicial do CCP, pelo
que, nos termos do artigo 5.º do Decreto-Lei nº 149/2012, de 12 de julho, a sua
execução regia-se pelo regime legal inicialmente nele previsto, isto é, era
legalmente possível:
Compensar trabalhos a mais com trabalhos menos;
Adjudicar trabalhos a mais até 5% do preço contratual inicial;
Adjudicar trabalhos de suprimento de erros e omissões (sem qualquer
compensação) até 45% (ou somados aos trabalhos a mais, até 50%) do preço
inicial.
Tribunal de Contas
– 45 –
Mod.
TC
1
99
9.0
01
Quadro 31 – Contratos de empreitados executados ao abrigo da redação inicial do
CCP22 (com compensação)
Organismo
Valor inicial (€) Acréscimo (€) % Acréscimo
Município Albufeira 2.060.000,00 157.317,75 7,64
Município Ílhavo 1.873.309,09 128.713,12 6,87
Município Aveiro 875.407,55 30.405,87 3,47
Infraestruturas de Portugal, SA 26.682.184,57 218.332,71 0,82
EDIA, Empresa de Desenvolvimento e
Infraestruturas do Alqueva, SA 19.730.000,00 29.877,26 0,15
EDIA, Empresa de Desenvolvimento e
Infraestruturas do Alqueva, SA 19.952.550,00 28.928,32 0,14
116. Como se verifica, nas empreitadas acima identificadas, se não atendermos à
qualificação dos trabalhos aditados, o limite quantitativo globalmente fixado no
CCP, 50%, foi respeitado em todos os casos.
117. Porém, tal já não acontece nos dois primeiros casos quando se procede à
qualificação dos trabalhos adicionais e se constata que se tratou, apenas, de
trabalhos a mais, cujo volume ultrapassou, assim, o limite legal de 5%.
Mencione-se que estamos perante empreitadas do tipo “Edifícios” (construção
de edifício com fins administrativos e de extensão de saúde), pelo que não lhes
era aplicável a exceção legal então prevista que permitia para certas obras que o
limite fosse alargado até 25% do preço contratual inicial.
22 Contratos com adicionais que só foram remetidos ao TdC a partir de 01.01.2016. Mencione-se que os
restantes contratos de empreitada de 2010 a 2013, tiveram adicionais registados em anos anteriores,
absorvidos nos relatórios de auditoria anteriores, pelo que a indicação, agora, apenas dos adicionais de
2016, induziria a conclusões erradas. De qualquer forma, salienta-se que a maioria foi celebrada pela Parque
Escolar, EPE, com valores negativos.
Tribunal de Contas
– 46 –
Mod.
TC
1
99
9.0
01
Quadro 32 – Contratos de empreitados executados ao abrigo da redação
inicial do CCP, com qualificação dos trabalhos
Organismo Valor inicial
(€) Acréscimo (€) (compensado)
% Acréscimo
Supressão (€)
Trabalhos a Mais
% TMais
Erros e Omissões (€)
% E/O
Município Albufeira 2.060.000,00 157.317,75 7,64 0,00 157.317,75 7,64 0,00 0,00
Município Ílhavo 1.873.309,09 128.713,12 6,87 -14.967,75 143.680,87 7,67 0,00 0,00
Município Aveiro 875.407,55 30.405,87 3,47 0,00 13.733,21 1,57 16.672,66 1,90
Infraestruturas de Portugal, SA
26.682.184,57 218.332,71 0,82 0,00 218.332,71 0,82 0,00 0,00
EDIA, Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do
Alqueva, SA
19.730.000,00 29.877,26 0,15 -52.687,15 82.564,41 0,42 0,00 0,00
EDIA, Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do
Alqueva, SA
19.952.550,00 28.928,32 0,14 -337.012,91 346.776,18 1,74 19.165,05 0,10
118. No Relatório de 2016 já se tinha concluído que os limites quantitativos para os
acréscimos de trabalhos, em regra, eram respeitados, com algumas exceções
relativas a trabalhos a mais contratualizados por municípios, designadamente o
Município de Ílhavo.
119. No Relatório nº 8/2010 – Audit. 1.ª Secção, este Tribunal pronunciou-se quanto
aos limites fixados pelo CCP, designadamente quanto ao limite permitido para
os trabalhos de suprimento de erros e omissões, que podiam ir até 50% do preço
contratual inicial. O Tribunal considerou então que este limite era muito
permissivo, nomeadamente por contraponto com a maior exigência de rigor
exigido para o caderno de encargos (artigo 43.º do CCP). O Tribunal de Contas
recomendou, então, que quer o Governo quer a Assembleia da República
deveriam ponderar uma revisão legal nesta matéria (pontos 13.4 e 13.9 do
referido relatório).
120. Ora, o Decreto-Lei nº 149/2012, de 12 de julho, aplicável aos procedimentos de
formação de contratos públicos iniciados a partir da data da sua entrada em
vigor, 11 de agosto de 2012 (artigo 5.º, nº 1), veio introduzir diversas alterações
ao CCP, salientando-se, como nova disposição na matéria em apreço, que:
O preço atribuído aos trabalhos a mais numa empreitada não pode
ultrapassar 40% do preço contratual;
Tribunal de Contas
– 47 –
Mod.
TC
1
99
9.0
01
O preço de trabalhos de suprimento de erros e omissões não pode exceder
5% do preço contratual. Este limite pode ser elevado para 10% quando
estejam em causa obras cuja execução seja afetada por condicionalismos
naturais com especiais características de imprevisibilidade, nomeadamente as
obras marítimo-portuárias e as de especial complexidade do ponto de vista
geotécnico, como a construção de túneis, reabilitação ou restauro de bens
imóveis;
Não se faz qualquer referência à possibilidade de compensação entre
trabalhos a mais e a menos;
Mantém-se o regime já vigente de que os trabalhos a menos devem ser
abatidos ao preço contratual inicial (artigo 379.º do CCP);
Caso seja excedida qualquer uma daquelas percentagens legais, os trabalhos
adicionais devem ser contratualizados mediante procedimento pré-
contratual legalmente previsto no título I da parte II do CCP (artigos 370.º, nº
5 e 376.º, nº 9).
121. Confrontando os 11123 contratos iniciais de empreitada de obras públicas que
sofreram alterações na sua execução com os limites legais que lhes eram
aplicáveis em termos quantitativos, de acordo com o Decreto-Lei n.º 149/2012,
constatou-se que um deles apresentou percentagem de acréscimo superior ao
limite legal.
Quadro 33 – Contratos com percentagem mais elevada de trabalhos a mais
Organismo Valor inicial
(€) Supressão (€)
Trabalhos a mais (€)
%
Município Lisboa 400.000,01 -185.517,22 207.521,09 51,88
Município Beja 2.236.215,86 -1.036.736,65 894.486,35 40,00
Município Ponte de Lima
447.250,16 171.645,10 38,38
Infraestruturas de Portugal, SA
809.565,66 -299.180,87 299.066,32 36,94
Município Lisboa 2.761.918,97 856.908,71 31,03
Polis Litoral Sudoeste - Sociedade para a Requalificação e Valorização do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, SA
501.949,00 154.610,85 30,80
23 Contratos com adicionais que foram remetidos ao TdC, só a partir de 01.01.2016. Mencione-se que os
restantes contratos de empreitada, tiveram adicionais registados em anos anteriores, absorvidos nos
relatórios de auditoria anteriores, pelo que a indicação, agora, apenas dos adicionais de 2016, induziria a
conclusões erradas.
Tribunal de Contas
– 48 –
Mod.
TC
1
99
9.0
01
Município Lisboa 2.761.918,97 708.973,66 25,67
Infraestruturas de Portugal, SA
667.952,51 -75.182,71 160.795,00 24,07
Município Lisboa 597.796,96 129.519,39 21,67
DGRDN, Direção Geral de Recursos da Defesa Nacional
419.032,50 -22.780,46 84.720,09 20,22
Município Ponte de Lima
668.670,00 -55.709,78 133.050,37 19,90
Município Mafra 649.727,76 -8.323,08 97.150,20 14,95
Universidade do Porto 525.000,00 -41.593,61 74.180,77 14,13
Município Chaves 669.900,00 -4.250,53 90.084,84 13,45
Município Mafra 479.850,00 -10.037,29 64.143,07 13,37
Município Vila Nova de Cerveira
1.530.000,00 -204.240,84 199.545,81 13,04
DGRM, Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos
396.600,00 -8.832,00 46.883,00 11,82
Município Lisboa 969.940,18 -9.513,69 113.876,74 11,74
Polis Litoral Norte - Sociedade para a Requalificação e Valorização do Litoral Norte, SA
1.278.223,89 145.897,10 11,41
122. Verifica-se, assim, que o Município de Lisboa na empreitada “Reforço dos
pilares e fundações do viaduto da Av. General Norton de Matos, Frente ao
Centro Comercial Fonte Nova”, desrespeitou o limite legal de 40% legalmente
previsto para a adjudicação de trabalhos a mais. Tal não teria ocorrido, se ainda
tivesse sido legalmente possível compensar aquele acréscimo com os trabalhos a
menos (-185.517,22 €, caso em que a percentagem de acréscimo seria de 5,50%).
123. Se atentarmos, agora, nos acréscimos de trabalhos adjudicados como trabalhos
de suprimento de erros e omissões, verificamos o seguinte:
Quadro 34 – Contratos com percentagem mais elevada de trabalhos de
suprimento de erros e omissões (executados ao abrigo da atual redação do CCP)
Organismo Valor inicial
(€) Supressão (€)
Trabalhos a mais (€)
% Erros e
omissões (€)
%
Infraestruturas de Portugal, SA
557.000,00 -322.272,01 0,00 334.046,95 59,97
Infraestruturas de Portugal, SA
126.907,25 -65.117,50 0,00 65.035,00 51,25
Tribunal de Contas
– 49 –
Mod.
TC
1
99
9.0
01
Infraestruturas de
Portugal, SA 967.277,85 -464.349,17 0,00 464.320,24 48,00
Infraestruturas de Portugal, SA
999.691,97 -375.058,88 16.122,07 1,61 358.865,85 35,90
Infraestruturas de Portugal, SA
1.718.772,80 -531.009,79 84.185,45 4,90 432.013,18 25,13
Infraestruturas de Portugal, SA
61.944,50 -14.945,25 0,00 14.935,00 24,11
Infraestruturas de Portugal, SA
153.836,05 -27.880,56 0,00 27.785,15 18,06
Infraestruturas de Portugal, SA
2.894.720,11 -640.502,46 156.228,35 5,40 483.739,80 16,71
Infraestruturas de Portugal, SA
2.870.070,00 -655.499,52 242.355,23 8,44 413.140,59 14,39
Infraestruturas de Portugal, SA
898.498,44 -127.988,75 0,00 122.389,00 13,62
Infraestruturas de Portugal, SA
121.903,54 -15.941,33 343,60 0,28 15.596,88 12,79
Infraestruturas de Portugal, SA
4.254.342,38 -414.850,70 15.804,00 0,37 399.022,44 9,38
Infraestruturas de Portugal, SA
896.576,68 -82.575,06 0,00 82.568,98 9,21
Infraestruturas de Portugal, SA
886.588,36 -142.420,42 61.038,00 6,88 81.382,40 9,18
Infraestruturas de Portugal, SA
773.000,00 -70.736,57 0,00 69.396,40 8,98
Município Lisboa 978.837,64 -3.663,02 51.180,49 5,23 83.249,19 8,50
Município Lisboa 524.316,04 -31.658,18 4.515,00 0,86 40.137,51 7,66
Infraestruturas de Portugal, SA
75.873,82 -5.643,71 0,00 5.643,71 7,44
Universidade do Porto 395.062,95 -107.228,94 14.281,52 3,61 29.223,54 7,40
Universidade de Coimbra 953.470,76 0,00 61.262,92 6,43
Município Lisboa 6.991.276,76 -160.398,52 0,00 418.158,29 5,98
Infraestruturas de Portugal, SA
6.083.859,58 -484.757,02 135.021,54 2,22 349.681,45 5,75
Município Lisboa 2.100.000,00 0,00 107.967,98 5,14
124. Em todas estas empreitadas se verifica que o limite legal, 5%, para adjudicação
de trabalhos de suprimento de erros e omissões, foi desrespeitado.
125. Porém, atendendo a que as empreitadas adjudicadas pelo Município de Lisboa
(duas primeiras) e pelas Universidades do Porto (1) e de Coimbra (1) se inserem
no tipo “Edifícios/Reabilitação”, a percentagem de trabalhos de suprimento de
erros e omissões podia ascender a 10% do preço inicial, pelo que, as
Tribunal de Contas
– 50 –
Mod.
TC
1
99
9.0
01
percentagens atingidas (8,50%, 7,66%, 7,40% e 6,43%), não ultrapassaram esse
limite legal.
126. Nas restantes 19 obras, o limite legal foi ultrapassado. Mais uma vez se
menciona que, se a lei admitisse a compensação destes trabalhos com trabalhos
a menos, apenas, no Município de Lisboa (último contrato indicado no quadro),
se teria verificado uma (5,14%) percentagem superior ao limite legal, do preço
inicial.
Quanto à Infraestruturas de Portugal, SA, esta ilegalidade está relacionada com
a prática não permitida por lei de compensar trabalhos de suprimento de erros e
omissões “positivos” com “trabalhos de suprimento de erros e omissões negativos” e
consequente indicação nos contratos adicionais do resultado dessa
compensação, como acima se referiu. Presentemente, encontra-se em curso um
processo de auditoria24 à empreitada “EN10 entre Porto Alto (Km 110+646) e
Vila Franca de Xira (Km 118+560) – Reabilitação”, adjudicada por esta entidade
e fundamentada em indícios de compensação ilegal de trabalhos e
ultrapassagem do limite legal para admissibilidade de trabalhos de suprimento
de erros e omissões (25,13%), acima identificada no quadro.
127. Importa mencionar que esta matéria dos limites pressupõe e tem de ser vista em
ligação com o cumprimento de outras exigências legais fixadas, de cariz
qualitativo, nomeadamente quanto à natureza e justificação dos trabalhos
adicionais envolvidos, a qual só pode ser aferida em sede de auditoria (nesta
ação atendeu-se, apenas, à qualificação dada pelas entidades).
128. Por fim, salienta-se que em todos os casos em que foi ultrapassado o limite legal
quantitativo para adjudicação de mais trabalhos numa empreitada, estes
deveriam ter sido objeto de contrato a celebrar na sequência de procedimento a
adotar nos termos legais (artigos 370.º, n. 5 e 376.º, n.º 9, do CCP).
129. Igual situação de desrespeito do limite legal permitido para adjudicar trabalhos
a mais foi assinalada no relatório da auditoria ao contrato de empreitada
“Terraplanagens, Infraestruturas e Pavimentação do Pólo 1 (Gonçalves) da
Plataforma Logística de Leixões”. No caso apurou-se a percentagem de 9,71%
(redação inicial do CCP), tendo-se qualificado a adjudicação dos trabalhos, na
24 Processo n.º 4/2016 – Audit. 1.ª Secção.
Tribunal de Contas
– 51 –
Mod.
TC
1
99
9.0
01
importância de 540.601,87 €, de ilegal e com preterição do procedimento de
concurso público ou limitado por prévia qualificação.
OBSERVAÇÃO 12: A percentagem dos contratos adicionais remetidos ao
Tribunal de Contas em que não foi prestada informação sobre a natureza
dos trabalhos alterados diminuiu.
130. Nos termos da Resolução n.º 1/2009, publicada no Diário da República, 2.ª Série,
n.º 9, de 14 de janeiro de 2009, os atos/contratos adicionais devem ser remetidos
a este Tribunal acompanhados de informação e documentação relevante, que,
entre outros aspetos, permita identificar a natureza das alterações e dos
trabalhos a que se reportam.
131. Já no Relatório n.º 8/2010-Audit. 1.ª Secção se tinha observado que 182
adicionais (11,33% do universo de 1607) não tinham sido instruídos com a
documentação necessária, nos termos das Instruções constantes da Resolução
acima referida, nomeadamente com o mapa de trabalhos ou qualquer outro
documento com base no qual fosse possível identificar a natureza dos trabalhos
envolvidos.
132. No Relatório n.º 1/2016-Audit. 1.ª Secção tinha-se salientado que em 469 (30,25%
do universo de 1550) não tinha sido possível identificar a natureza dos trabalhos
adicionais e que todos esses contratos tinham sido remetidos pela Parque
Escolar, EPE com omissão deste tipo de informação.
133. Na presente ação observou-se omissão de informação em 48 adicionais, isto é,
13,37% (universo de 359). Reiteradamente, a Parque Escolar, EPE, continua a
não enviar informação sobre os trabalhos adicionais e/ou supressão, em todos os
seus contratos (43), bem como o Hospital Garcia da Orta, EPE (2), assim, como,
pontualmente, o Município de Lisboa (2) e o Município de Oeiras (1).
Tribunal de Contas
– 52 –
Mod.
TC
1
99
9.0
01
OBSERVAÇÃO 13: Em cerca de 84,19% das situações, as alterações ao
objeto contratual das empreitadas resultaram de deficiências na conceção
dos projetos.
134. No relatório de 2010 o Tribunal reconheceu que cerca de 50% dos trabalhos
adicionais então considerados decorriam de os projetos conterem erros,
omissões e deficiências manifestas, que podiam e deviam ter sido acauteladas
por uma atuação medianamente diligente por parte dos projetistas e por um
cuidado acompanhamento e revisão dos projetos por parte dos donos de obra.
135. No Relatório n.º 1/2016 - Audit. 1.ª Secção foi efetuada uma análise muito
detalhada das situações que justificaram as modificações ao objeto dos
contratos, tendo-se, então, elaborado um questionário eletrónico, cujas respostas
permitiram identificar cerca de 6445 justificações para essas alterações,
distribuídas da seguinte forma.
Falta de rigor dos projetos de execução 43,07%, incompatibilidade de
projetos, 8,92%, desajustamentos de projetos, 2,81%, alterações de projeto por
mudança de pressupostos, 1,57%;
Circunstâncias imprevistas, 10,69%;
Outras causas, 11,93%, nas quais se salientaram razões económicas e de
redução de custos.
Confirmou-se, assim, que a principal causa de modificações dos contratos,
deficiências dos projetos, não se tinha alterado significativamente desde 2008.
136. Na presente ação, em que 184 contratos sofreram alterações no objeto
contratual, apenas se recolheu informação dos documentos que acompanharam
os atos/contratos adicionais (anexos VII e VIII), a qual permitiu identificar as
seguintes causas:
Tribunal de Contas
– 53 –
Mod.
TC
1
99
9.0
01
Quadro 35 – Justificações apresentadas para as alterações contratuais
Justificação N.º de casos
% Valor aditado
(€) Valor suprimido
(€)
Falta de rigor dos projetos de execução
274 83,28 28.180.577,29 -19.167.951,59
Desajustamento dos projetos às necessidades
3 0,91 611.404,37 -470.599,37
Alterações e/ou modificações do projeto
26 7,90 1.825.600,21 -2.182.770,93
Circunstâncias imprevistas
26 7,90 2.373.445,07 -1.726.238,91
Totais 329 100,00 32.991.026,94 -23.547.560,80
137. Mais uma vez se constata que a maioria das alterações, 84,19%25, foi justificada
com circunstâncias relacionadas com a deficiente conceção dos projetos. Se
atentarmos aos organismos que invocaram estas causas, observamos a seguinte
distribuição por setores.
Gráfico 5 – Alterações (acréscimo) por deficiente conceção de projetos, por
setor
138. No setor empresarial do Estado encontra-se 68,06% (19.596.126,65 €) do valor
aditado decorrente de alterações ocorridas por deficiências dos projetos
(28.791.981,65 €), salientando-se, pelo seu volume, as contratações efetuadas
pela Infraestruturas de Portugal, SA.
25 Não se contabiliza o valor relativo a alterações e/ou modificação dos projetos, uma vez que se incluem aqui
eventuais alterações solicitadas pelo dono da obra ou pelo empreiteiro. Assim, não se alteram também os
itens de comparação com os relatórios de auditoria anteriores.
SEEALACSELFund.
Tribunal de Contas
– 54 –
Mod.
TC
1
99
9.0
01
139. Na administração local, com um valor global de 8.180.746,59 €, correspondente
a 28,41% deste tipo de fundamentos, salienta-se, com maior peso, o Município
de Lisboa.
140. Nos restantes setores, o peso destas deficiências foi pouco significativo: na
administração central, 498.177,44 € (1,73%), no setor empresarial local,
333.368,91 € (1,16%) e nas fundações, 183.562,06 € (0,64%).
141. Por outro lado, também se apurou que a supressão de trabalhos motivada por
deficiências do projeto apresentou distribuição semelhante, pelos setores
empresarial do Estado e administração local, apenas se alterando a ordem pelo
setor empresarial local, fundações e administração central.
Gráfico 6 – Alterações (supressão) por deficiente conceção de projetos, por
setor
142. Como este Tribunal tem referido em inúmeros Acórdãos e Relatórios, é
obrigação do dono da obra colocar a concurso projetos rigorosos e detalhados
das obras a realizar. Tal implica que o projeto deva contemplar e prever todas as
situações tidas por necessárias e adequadas, tanto do ponto de vista técnico
como do funcional ou do estético, não deixando para a execução da obra a
procura das soluções mais adequadas à prossecução do interesse público.
143. O necessário rigor dos projetos impõe também que os donos de obra:
Forneçam aos projetistas dados corretos e atualizados;
Exijam aos projetistas que eles visitem os locais de implantação das obras;
Promovam a revisão e atualização de projetos, sobretudo os realizados
externamente e os feitos há algum tempo.
-93,31%
-4,05%
-1,00%-0,88%
-0,75%SEE
AL
SEL
Fund.
AC
Tribunal de Contas
– 55 –
Mod.
TC
1
99
9.0
01
144. Esta obrigação, para além de ser uma decorrência dos vários princípios
aplicáveis à contratação pública, à atividade financeira e à boa gestão pública,
tem clara consagração no artigo 43.º do CCP, que estabelece que o programa e o
projeto de execução da obra fazem parte do caderno de encargos e que o
caderno de encargos é nulo quando:
O projeto de execução não seja integrado pela lista completa de todas as
espécies de trabalhos necessárias à execução da obra a realizar e pelo
respetivo mapa de quantidades;
Não seja acompanhado dos estudos necessários, designadamente os
estudos geológicos e geotécnicos;
O programa e o projeto de execução não observem o conteúdo obrigatório
fixado em portaria.
145. Por sua vez, a Portaria n.º 701-H/2008, de 29 de julho, que aprovou as Instruções
para a elaboração de projetos de obras, fixa o conteúdo obrigatório do programa e
do projeto de execução referido naquele artigo 43.º e estabelece ainda os
procedimentos e normas a adotar na elaboração e faseamento de projetos de
obras públicas.
146. Ora, nas Instruções aprovadas por esta Portaria definem-se várias fases para a
elaboração do projeto, que preveem a apresentação de diversos documentos
preliminares26 que vão sendo aprovados pelo dono da obra antes da elaboração
do Projeto de Execução. Estes documentos visam estabelecer um permanente e
progressivo diálogo entre o dono da obra e o projetista até à fixação da solução
final. O Projeto de Execução é o produto desse diálogo e é definido como “o
documento elaborado pelo Projetista, a partir do estudo prévio ou do anteprojeto
aprovado pelo Dono da Obra, destinado a facultar todos os elementos necessários à
definição rigorosa dos trabalhos a executar”27.
147. Da conjugação do teor das Instruções aprovadas pela Portaria referida com o
estabelecido nos vários n.ºs do artigo 43.º do CCP, resulta que os donos de obra,
sob pena de nulidade do caderno de encargos e, consequentemente, do
procedimento, da adjudicação e do contrato, devem realizar ou obter
previamente à elaboração e aprovação dos projetos, os necessários:
26 Programa Preliminar, Programa Base, Estudo Prévio e Anteprojeto. 27 Cfr. artigos 1.º, alínea t), e 7.º da Portaria n.º 701-H/2008.
Tribunal de Contas
– 56 –
Mod.
TC
1
99
9.0
01
Estudos geológicos e geotécnicos;
Estudos ou declarações ambientais;
Estudos de impacto social, económico ou cultural;
Pareceres vinculativos de entidades externas;
Quaisquer outros elementos exigidos pela legislação e regulamentação
aplicável ao tipo de obras em causa.
148. O não cumprimento de toda a regulamentação específica aplicável existente à
data da aprovação dos projetos não é uma questão de mera deficiência, mas sim
de invalidade jurídica dos cadernos de encargos em que os mesmos se integram
e dos procedimentos por eles sustentados.
OBSERVAÇÃO 14: As alterações contratuais decorreram de circunstâncias
imprevistas em cerca de 7,90% das situações.
149. As modificações ao objeto de uma empreitada podem também decorrer de
situações não previsíveis aquando da elaboração dos projetos.
150. O regime aplicável aos trabalhos cuja espécie ou quantidade não foi prevista no
contrato consta do artigo 370.º do CCP. Neles se estabelece que o dono da obra
pode determinar ao empreiteiro a realização desses trabalhos apenas quando:
Se destinem à realização da mesma obra;
Se tenham tornado necessários na sequência de uma circunstância
imprevista;
Não possam ser técnica ou economicamente separados do contrato sem
inconveniente grave para o dono da obra; ou
Ainda que separáveis, sejam estritamente necessários à conclusão da obra.
151. De acordo com a jurisprudência uniforme deste Tribunal só estaremos perante
uma “circunstância imprevista”, para este efeito, quando ela seja qualificável
como inesperada ou inopinada, como uma circunstância que o decisor público
normal, colocado na posição do real decisor, não podia nem devia ter previsto.
Tribunal de Contas
– 57 –
Mod.
TC
1
99
9.0
01
152. O Tribunal de Contas tem, assim, sempre rejeitado a qualificação de uma
circunstância imprevista como aquela que simplesmente não foi prevista,
exigindo que também se demonstre que o não podia nem devia ter sido. Como
se refere em vários Acórdãos e Relatórios do Tribunal28, se a circunstância podia
e devia ter sido prevista, o que se verificou não foi a ocorrência de uma
circunstância imprevista mas sim um erro do decisor público.
153. No relatório de 2016 identificaram-se 689 casos em que as circunstâncias
imprevistas foram o fundamento para as modificações do objeto contratual, o
que representava 10,69% do universo então identificado (6445 casos).
154. Na presente ação e de acordo com a análise dos dados colhidos nos dossiês,
identificaram-se situações caraterizadas pelas entidades fiscalizadas como
constituindo circunstâncias imprevistas, fonte das alterações contratuais, em
7,90% das situações (26 casos) – quadro 35.
155. A maior parte dessas situações respeitaram a problemas técnicos, imposições de
autoridades externas e achados arqueológicos.
156. Se olharmos para os setores onde as mesmas foram apuradas, observa-se que o
maior volume ocorreu na administração local, logo seguida do setor empresarial
do Estado.
Gráfico 7 – Alterações derivadas de circunstâncias imprevistas
28 Cfr, entre muitos outros, os Acórdãos nºs 2/2006, de 09.01, 47/2006, de 07.02, 49/2006, 52/2006 e 53/2006,
de 14.02, 73/2006, de 03.03, 94/2006, de 21.03, 121/2006, de 04.04, 127/2006 e 128/2006, de 19.04,
164/2006 e 165/2006, de 11.05, 166/2006, de 16.05 e 190/2006, de 06.06.
0,00
200 000,00
400 000,00
600 000,00
800 000,00
1 000 000,00
1 200 000,00
AL SEE AC Fund. SEL
1 157 388,41
1 111 912,21
77 682,23 22 720,74 3 741,48
Tribunal de Contas
– 58 –
Mod.
TC
1
99
9.0
01
157. Importa atender, uma vez mais, que a informação aqui apresentada é muito
sucinta quando comparada com a recolhida para o relatório de 2016 e que a
mesma resulta da documentação remetida pelas entidades fiscalizadas, não
tendo sido objeto de análise de legalidade, o que só ocorre com realização de
auditoria.
158. Ora, nas duas auditorias concluídas29, entretanto, apurou-se que, naquelas
obras, constituíram circunstâncias imprevistas as que se relacionaram com
surpresas geológicas (tinham sido efetuados atempadamente os estudos
geológicos e geotécnicos) e com a inexistência de cadastro.
Ao invés, considerou-se que não revestiam essa qualidade a incompatibilidade
entre projetos, bem como a introdução de melhorias de soluções ou de
procedimentos.
OBSERVAÇÃO 15: O regime introduzido pelo CCP para identificação dos
erros e omissões dos projetos e partilha de responsabilidades pelos
mesmos não tem sido nem devidamente observado nem eficaz para induzir
maior rigor nos projetos de obras públicas.
159. No relatório de 2016, foi apontado que, em 56,93% dos casos, as alterações
contratuais tinham decorrido da deficiente conceção dos projetos, mas não
existia nem uma prática dos donos de obra acionarem os projetistas nem de
corresponsabilizarem os empreiteiros por trabalhos de suprimento de erros e
omissões que podiam ter sido detetados na fase pré-contratual e não o tinham
sido30.
160. Um dos objetivos do CCP, como já mencionou, é assegurar o rigor dos projetos,
impondo, por isso, o dever de identificar os erros e omissões desses projetos
logo na fase pré-contratual. Esse dever foi estabelecido para todos os
29 Processo n.º 1/2014-Audit. 1.ª Secção – Relatório n.º 1/2017-Audit. 1.ª Secção e Processo n.º 3/2014-Audit.
1.ª Secção – Relatório n.º 2/2017-Audit. 1.ª Secção 30 Algumas destas situações tinham sido identificadas em relatos e relatórios de auditoria e só na sequência de
recomendação deste Tribunal tinham sido concretizadas algumas ações de responsabilização, como se pode
ler no Relatório n.º 1/2016-Audit. 1.ª Secção.
Tribunal de Contas
– 59 –
Mod.
TC
1
99
9.0
01
interessados no procedimento, os quais, se afirma, devem atuar com a diligência
objetivamente exigível face às circunstâncias concretas.
161. Este poder/dever de identificação dos erros e omissões dos projetos na fase pré-
contratual tem posterior influência no regime de partilha da responsabilização
por eventuais erros e omissões que venham a ser considerados necessários na
fase de execução da obra. Com este mecanismo e como já se disse nos anteriores
relatórios, procurou-se, ao mesmo tempo:
Acionar a responsabilidade do dono da obra pelo fornecimento dos
elementos necessários e pelo devido acompanhamento e revisão dos projetos;
Evitar que os adjudicatários beneficiem com as faltas de rigor dos projetos
que poderiam ter identificado, compensando-se, na fase de execução das
obras, de preços baixos que poderão ter apresentado na fase do procedimento
pré-contratual;
Introduzir o princípio de responsabilização dos projetistas.
162. Com este desiderato, os artigos 376.º e 378.º do CCP estabelecem que:
O dono da obra é responsável pelos trabalhos de suprimento de erros e
omissões resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou
disponibilizados ao empreiteiro, designadamente os elementos da solução da
obra;
O empreiteiro é responsável pelos trabalhos de suprimento dos erros e
omissões dos projetos que lhe caiba elaborar (exceto quando eles tenham sido
induzidos pelos elementos elaborados ou disponibilizados pelo dono da
obra);
O empreiteiro é responsável por metade do preço dos trabalhos de
suprimento de erros e omissões cuja deteção era exigível na fase de formação
do contrato, exceto quando eles tenham sido identificados pelos concorrentes
e não tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra31;
Sempre que, na fase de execução contratual, o dono da obra considere
necessário suprir erros e omissões que tenham sido detetados na fase
procedimental, mas que não tenham sido então expressamente aceites, o
mesmo deve justificar a razão pela qual os considera então necessários à
31 Nos termos do artigo 61.º do CCP, os erros e omissões dos cadernos de encargos e dos projetos devem ser
reclamados e decididos durante o prazo para apresentação de propostas. O contrato é, pois, celebrado já
após essa clarificação.
Tribunal de Contas
– 60 –
Mod.
TC
1
99
9.0
01
conclusão da obra, fazer constar esse facto no relatório final da obra e
satisfazer o respetivo encargo;
O empreiteiro é responsável por metade do preço dos trabalhos de
suprimento de erros e omissões cuja deteção não lhe era exigível na fase de
formação do contrato, mas que não sejam por ele identificados no prazo de 30
dias a contar da data em que estava em condições de o fazer;
Quando os erros ou omissões dos projetos decorram do incumprimento de
obrigações de conceção assumidos por terceiros perante o dono da obra, deve
este exercer obrigatoriamente o direito que lhe assista de ser indemnizado
por parte desses terceiros;
A responsabilidade dos terceiros, quando se funde em título contratual e não
resulte de dolo ou de negligência grosseira no cumprimento das obrigações de
conceção, é limitada ao triplo dos honorários fixados no contrato.
163. No conjunto (184) dos contratos objeto de alterações contratuais, 110 (59,78%)
incluíram no seu objeto trabalhos qualificados como de suprimento de erros e
omissões. Estes trabalhos corresponderam a 51,46% dos acréscimos de trabalhos
(17.996.283,52 € num universo de 34.971.095,52 €).
164. Não obstante este valor, verificou-se da informação contida nos dossiês que os
donos de obra, apenas, dividiram responsabilidades com os empreiteiros em
394.094,81 € desses trabalhos e só lhes atribuíram responsabilidade no montante
de 26.193,01 € (tendo assumido o restante de 367.901,80 €), o que representa um
valor insignificante daquela importância total.
165. Quanto ao acionamento de projetistas para ressarcimento de danos por
prejuízos resultantes da necessidade de efetuar trabalhos de suprimento de
erros e omissões nada foi informado pelas entidades fiscalizadas.
166. Nesta matéria o TdC na já referida auditoria à Administração dos Portos do
Douro, Leixões e Viana do Castelo, SA32, recomendou que esta entidade
continuasse a providenciar pelo ressarcimento de danos junto do projetista, uma
vez que, em sede de contraditório, os responsáveis tinham afirmado que
aguardavam o fecho da conta da empreitada para calcular os danos e, caso o
projetista não os pagasse voluntariamente, intentar a respetiva ação judicial.
32 Relatório n.º 1/2017-Audit. 1.ª Secção.
Tribunal de Contas
– 61 –
Mod.
TC
1
99
9.0
01
III. RECOMENDAÇÕES
Recomendações formuladas nos Relatórios n.º 8/2010-Audit. 1.ª Secção e 1/2016-
Audit. 1.ª Secção
1. Nos relatórios aprovados em 2010 e 2016 este Tribunal formulou recomendações
aos donos de obras públicas e também à Assembleia da República e ao Governo.
2. Quanto às recomendações de 2010, dirigidas à Assembleia da República e ao
Governo, deve assinalar-se que foram maioritariamente cumpridas, como se
assinalou no relatório de 2016.
3. No que respeita às recomendações formuladas aos donos de obras públicas, os
quais estão integrados num conjunto vasto e indeterminado de entidades,
apurou-se o tendencial cumprimento de algumas delas, designadamente:
Um crescente cumprimento do dever de remessa dos contratos ou
instrumentos adicionais ao Tribunal de Contas, no prazo fixado no artigo
47.º, n.º 2, da LOPTC;
O crescente cumprimento do referido dever por parte das entidades do
setor público empresarial.
4. Em relação às restantes recomendações, a análise global da evolução da situação,
no ano de 2016, identificou que continuavam a ocorrer situações que justificam a
reiteração dessas recomendações.
Recomendações formuladas
Considerando os aspetos já cumpridos e as observações formuladas na análise
agora efetuada, constantes da parte II do presente relatório, o Tribunal de Contas
reitera as seguintes recomendações:
1. Às entidades que sejam donos de obras públicas que:
1.1. Cumpram a sua obrigação legal e gestionária de aprovar projetos de obras
públicas rigorosos, que definam, com a máxima precisão, as finalidades e
características da obra a realizar e as características dos respetivos terrenos
de implantação. Nesta matéria, deve, em especial, observar-se o disposto
no artigo 43.º do Código dos Contratos Públicos e nas Instruções
aprovadas pela Portaria n.º 701-H/2008, de 29 de julho;
Tribunal de Contas
– 62 –
Mod.
TC
1
99
9.0
01
1.2. Obtenham previamente os pareceres obrigatórios de entidades externas e
zelem para que os projetos cumpram as exigências legais e
regulamentares aplicáveis ao tipo de obra em causa;
1.3. Acompanhem, nos termos legalmente estabelecidos, a elaboração dos
projetos, mesmo quando realizados por entidades externas, e procedam à
sua avaliação crítica, à luz do respetivo ajustamento às efetivas
necessidades;
1.4. Promovam a cuidada revisão dos projetos antes da sua colocação a
concurso, designadamente atualizando os projetos antigos e
compatibilizando os projetos das várias especialidades ou de empreitadas
relacionadas entre si;
1.5. Adotem, quando aplicável, o procedimento de revisão de projetos
estabelecido no artigo 43.º, n.º 2, do Código dos Contratos Públicos;
1.6. Pronunciem-se, expressa e cuidadamente, sobre os erros e omissões
identificados pelos concorrentes nos procedimentos para adjudicação de
empreitadas durante o prazo para apresentação de propostas;
1.7. Procedam à expressa autorização dos trabalhos adicionais,
fundamentando a decisão de forma suficiente e adequada, o que inclui a
explicitação das circunstâncias de facto que justificam os trabalhos e a
qualificação legal que os legitima;
1.8. Observem os requisitos legais fixados nos artigos 370.º e seguintes do
Código dos Contratos Públicos para a realização dos trabalhos adicionais
e procedam à sua verificação rigorosa antes da respetiva autorização;
1.9. Tenham em atenção, para esse efeito, que “circunstâncias imprevistas”
são apenas aquelas que sejam qualificáveis como inesperadas ou
inopinadas, ou seja, como circunstâncias que o decisor público normal,
colocado na posição do real decisor, não podia nem devia ter previsto;
1.10. Assegurem-se que só autorizam como trabalhos de suprimento de erros e
omissões ou como trabalhos a mais prestações estritamente necessárias à
integral execução da obra contratada, o que exclui as modificações
resultantes das alterações de vontade do dono da obra e as melhorias dos
projetos;
1.11. Respeitem escrupulosamente os limites quantitativos para trabalhos a
mais e para trabalhos de suprimento de erros e omissões, fixados nos
artigos 370.º e 376.º do Código dos Contratos Públicos, não procedendo a
quaisquer operações de compensação com trabalhos a menos que também
possam existir;
1.12. Observem, nas supressões de trabalhos que possam ser consideradas
como modificações dos projetos, os princípios constantes dos artigos 311.º
e seguintes e dos artigos 379.º a 381.º do Código dos Contratos Públicos;
Tribunal de Contas
– 63 –
Mod.
TC
1
99
9.0
01
1.13. Formalizem, em contrato ou qualquer documento adicional aos contratos
de empreitada, as alterações por trabalhos aditados ou suprimidos,
discriminando-os sem operações de compensação, em respeito do
estabelecido nos artigos 370.º e 376.º do Código dos Contratos Públicos;
1.14. Justifiquem a razão pela qual consideram essenciais à conclusão da obra
trabalhos de suprimento de erros e omissões que, apesar de terem sido
detetados na fase de formação do contrato, não tenham sido por si
expressamente aceites
1.15. Observem e promovam a adequada imputação de responsabilidades por
erros e omissões detetados durante a execução da obra, nos termos do
artigo 378.º do Código dos Contratos Públicos, assegurando a
responsabilização do adjudicatário quando aplicável;
1.16. Acionem obrigatoriamente os pedidos de indemnização previstos no n.º 6
do artigo 378.º daquele Código, quando os erros e omissões decorram do
incumprimento de obrigações de conceção perante si assumidas por
terceiros;
1.17. Cumpram pontualmente o dever de remessa ao Tribunal de Contas dos
atos, contratos ou documentos adicionais, no prazo fixado no artigo 47.º,
n.º 2, da LOPTC;
1.18. Observem, de forma rigorosa, o disposto na Resolução n.º 1/2009,
publicada no Diário da República, 2.ª Série, n.º 9, de 14 de janeiro de 2009.
2. À Assembleia da República e ao Governo que, no quadro das respetivas
atribuições e competências:
2.1. Criem exigências e condições acrescidas para um maior rigor dos projetos
de obras públicas;
2.2. Regulem o seguro obrigatório de projeto;
2.3. Ponderem o estabelecimento de normas legislativas que, de forma clara e
inequívoca, impeçam que as decisões dos tribunais arbitrais legitimem
despesas efetuadas em violação do regime legal aplicável,
designadamente o previsto no Código dos Contratos Públicos para os
trabalhos adicionais e de suprimento de erros e omissões.
Tribunal de Contas
– 64 –
Mod.
TC
1
99
9.0
01
IV. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Tendo o processo sido submetido a vista do Ministério Público, nos termos dos n.ºs
4 e 5 do artigo 29.º da LOPTC, e do artigo 73.º do Regulamento Geral do Tribunal de
Contas, republicado em anexo à Resolução n.º 13/2010, publicada no Diário da
República, 2.ª série, n.º 95, de 17 de maio de 2010, emitiu aquele magistrado em
25 de maio de 2017, parecer, no qual se refere que:
“(…)
O Ministério Público emite parecer de concordância com o douto projeto de relatório.”
Lisboa, 30 maio de 2017
Tribunal de Contas
– 65 –
Mod.
TC
1
99
9.0
01
FICHA TÉCNICA
Equipa Técnica Categoria Serviço
Supervisão
Ana Luísa Nunes
Auditora - Coordenadora
DCPC
Equipa
Helena Santos (que também
coordenou a equipa)
Paula Rodrigues
Maria Palmira Ferrão
(Lic. Engenharia Civil)
Elisabete Luz
Maria Lurdes Cardoso
Auditora – Chefe
Técnica Verificadora
Superior
Técnica Superior
Técnicas Verificadoras
DCC
Tribunal de Contas
– 66 –
Mod.
TC
1
99
9.0
01
ANEXOS (em suporte eletrónico)
N.º Ano Valor EntidadeN.º Proc.
VistoAno Proc. Visto
1 2016 6 196,48 Município Mealhada 857 2014
2 2016 1 609,74 Município Mealhada 857 2014
3 2016 123 215,09 Infraestruturas de Portugal, S. A. 804 2014
4 2016 135 021,54 Infraestruturas de Portugal, S. A. 1101 2015
5 2016 24 984,67 Infraestruturas de Portugal, S. A. 162 2015
6 2016 50 199,63 VRSA, Sociedade de Gestão Urbana, E. M., S. A. 19 2014
7 2016 -46 019,00 Parque Escolar, E.P.E. 350 2011
8 2016 169 716,65 Parque Escolar, E.P.E. 350 2011
9 2016 79 205,86 Parque Escolar, E.P.E. 291 2011
11 2016 -5 994,57 Infraestruturas de Portugal, S. A. 1889 2014
12 2016 46 883,00 Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos 1375 2012
13 2016 30 799,23 Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos 1794 2015
14 2016 23 250,00 Infraestruturas de Portugal, S. A. 1318 2015
15 2016 11 013,14 Município Lisboa 1369 2015
16 2016 84 190,04 Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional 1304 2014
17 2016 84 720,09 Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional 1386 2014
18 2016 67 039,97 Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional 1833 2014
19 2016 792 440,74 Infraestruturas de Portugal, S. A. 1192 2014
20 2016 162 792,39 Infraestruturas de Portugal, S. A. 1624 2014
21 2016 36 536,00 Município Aveiro 1612 2011
22 2016 -60 913,11 Casa Pia de Lisboa, I. P. 1617 2015
23 2016 10 284,05 Secretaria-Geral da Presidência da República 2104 2014
24 2016 51 570,03 Município Águeda 833 2015
26 2016 180 746,22 Parque Escolar, E.P.E. 887 2011
27 2016 24 727,24 Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa 435 2015
28 2016 11 838,13 Município Lisboa 2379 2014
29 2016 145 897,10 Polis Litoral Norte - Sociedade para a Requalificação e Valorização do Litoral Norte, S. A.2142 2014
30 2016 73 228,81 Parque Escolar, E.P.E. 568 2015
31 2016 19 264,36 Lisboa Ocidental, SRU - Sociedade de Reabilitação Urbana, E. M., S. A. 1798 2013
32 2016 0,00 Parque Escolar, E.P.E. 487 2011
33 2016 41 621,19 Município Lisboa 1056 2015
34 2016 46 165,41 Município Lisboa 1294 2015
35 2016 43 189,16 Município Lisboa 1367 2015
36 2016 12 578,49 Município Lisboa 1309 2015
37 2016 24 476,65 Município Pombal 402 2014
38 2016 45 034,45 Município Lisboa 500 2014
40 2016 222 866,29 EDIA - Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, S. A. 1267 2014
41 2016 455 384,30 EDIA - Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, S. A. 1786 2014
42 2016 42 932,55 EDIA - Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, S. A. 1529 2014
43 2016 27 988,08 EDIA - Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, S. A. 1264 2014
47 2016 692 491,20 EDIA - Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, S. A. 1296 2014
48 2016 -681 676,01 Parque Escolar, E.P.E. 487 2011
49 2016 -448 879,28 Parque Escolar, E.P.E. 487 2011
50 2016 0,00 Município Lisboa 1056 2015
51 2016 785 870,05 Infraestruturas de Portugal, S. A. 1742 2014
52 2016 794,28 Parque Escolar, E.P.E. 304 2011
53 2016 29 877,26 EDIA - Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, S. A. 939 2013
55 2016 7 956,72 Município Lisboa 1309 2015
56 2016 -10 203,90 VRSA, Sociedade de Gestão Urbana, E. M., S. A. 1445 2014
57 2016 218 332,71 Infraestruturas de Portugal, S. A. 327 2012
59 2016 229 062,97 Município Lisboa 1367 2015
61 2016 -38 993,41 Município Tondela 598 2015
62 2016 151 345,68 Município Arronches 1653 2013
63 2016 116 370,31 Município Lisboa 1294 2015
64 2016 171 645,10 Município Ponte de Lima 1234 2015
65 2016 138 470,90 Polis Litoral Sudoeste - Sociedade para a Requalificação e Valorização do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, S. A.360 2015
66 2016 16 883,72 Universidade do Porto - Reitoria 1446 2014
67 2016 128 713,12 Município Ílhavo 1357 2012
68 2016 6 013,20 Município Lisboa 1369 2015
69 2016 199 545,81 Município Vila Nova de Cerveira 2245 2014
70 2016 21 824,94 Município Lisboa 1367 2015
71 2016 1 341,48 Lisboa Ocidental, SRU - Sociedade de Reabilitação Urbana, E. M., S. A. 2736 2015
72 2016 75 513,88 Lisboa Ocidental, SRU - Sociedade de Reabilitação Urbana, E. M., S. A. 1798 2013
73 2016 150 959,60 Parque Escolar, E.P.E. 1217 2015
74 2016 87 199,00 Município Lisboa 1822 2015
75 2016 26 591,16 Município Lisboa 1367 2015
76 2016 10 904,42 Município Lisboa 1368 2015
77 2016 13 323,99 Hospital de Garcia de Orta, E.P.E. - Almada 1901 2014
ANEXO I - LISTA DE DOSSIÊS
N.º Ano Valor EntidadeN.º Proc.
VistoAno Proc. Visto
78 2016 209 495,49 Infraestruturas de Portugal, S. A. 1742 2014
79 2016 7 212,79 Município Santa Maria da Feira 878 2015
80 2016 186 967,71 Município Santo Tirso 936 2013
81 2016 1 636,99 Universidade do Porto - Reitoria 2503 2015
82 2016 553 161,70 EDIA - Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, S. A. 1268 2014
83 2016 81 748,23 Município Lisboa 1294 2015
84 2016 90 880,78 Município Lisboa 1309 2015
85 2016 50 952,32 Infraestruturas de Portugal, S. A. 1317 2015
86 2016 157 317,75 Município Albufeira 21 2009
87 2016 1 526,26 Parque Escolar, E.P.E. 1217 2015
88 2016 -482 940,01 Parque Escolar, E.P.E. 1317 2010
89 2016 913,87 Município Lisboa 2230 2014
90 2016 19 950,29 Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I. P. 100 2015
91 2016 28 928,32 EDIA - Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, S. A. 1020 2013
92 2016 74 330,10 Município Lisboa 1295 2015
93 2016 627 957,74 Infraestruturas de Portugal, S. A. 1697 2014
94 2016 111 153,64 Infraestruturas de Portugal, S. A. 161 2015
95 2016 -3 665,38 Parque Escolar, E.P.E. 1732 2010
96 2016 116 082,11 Município Lisboa 1367 2015
97 2016 277 451,57 Município Lisboa 1295 2015
98 2016 10 540,90 Metropolitano de Lisboa, E.P.E. 869 2015
99 2016 -1 144 292,17 Parque Escolar, E.P.E. 1820 2010
100 2016 3 618,40 Município Lisboa 1310 2015
101 2016 462 276,53 Infraestruturas de Portugal, S. A. 946 2014
102 2016 261 406,03 Lisboa Ocidental, SRU - Sociedade de Reabilitação Urbana, E. M., S. A. 1798 2013
103 2016 952,88 Hospital de Garcia de Orta, E.P.E. - Almada 1901 2014
104 2016 -266 649,58 Parque Escolar, E.P.E. 1381 2010
105 2016 -82 778,76 Parque Escolar, E.P.E. 1381 2010
106 2016 83 989,08 Município Lisboa 1309 2015
107 2016 129 474,41 Infraestruturas de Portugal, S. A. 935 2014
108 2016 129 907,07 Infraestruturas de Portugal, S. A. 1104 2015
109 2016 96 723,85 Infraestruturas de Portugal, S. A. 1071 2014
110 2016 317 277,03 Infraestruturas de Portugal, S. A. 804 2014
111 2016 3 054,50 Município Aveiro 89 2014
112 2016 20 755,27 Infraestruturas de Portugal, S. A. 1106 2015
113 2016 21 051,00 Infraestruturas de Portugal, S. A. 652 2015
114 2016 34 553,22 Infraestruturas de Portugal, S. A. 1105 2015
115 2016 81 761,65 Infraestruturas de Portugal, S. A. 1159 2015
116 2016 277 921,81 Infraestruturas de Portugal, S. A. 1156 2015
117 2016 38 191,21 Universidade do Porto - Reitoria 1446 2014
118 2016 37 356,00 Infraestruturas de Portugal, S. A. 1154 2015
119 2016 261 710,32 Infraestruturas de Portugal, S. A. 1154 2015
120 2016 4 098,00 Lisboa Ocidental, SRU - Sociedade de Reabilitação Urbana, E. M., S. A. 1798 2013
121 2016 14 240,00 Metropolitano de Lisboa, E.P.E. 869 2015
122 2016 129 305,20 Infraestruturas de Portugal, S. A. 1544 2014
123 2016 253 649,97 Infraestruturas de Portugal, S. A. 803 2014
124 2016 14 705,46 Município Odemira 1577 2015
125 2016 167 216,30 Infraestruturas de Portugal, S. A. 790 2014
126 2016 131 509,39 Infraestruturas de Portugal, S. A. 1018 2014
127 2016 200 606,05 Infraestruturas de Portugal, S. A. 1019 2014
128 2016 128,42 Município Lisboa 380 2016
129 2016 2 749,85 Município Aveiro 1109 2014
130 2016 20 524,47 Município Aveiro 1001 2010
131 2016 52 875,34 Município Alandroal 1060 2013
132 2016 277 344,41 Município Lisboa 1295 2015
133 2016 5 578,64 Município Lisboa 1367 2015
134 2016 10 579,41 Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I. P. 947 2015
136 2016 33 726,76 Município Lisboa 1057 2015
137 2016 4 176,87 Município Lisboa 395 2015
138 2016 15 581,30 Município Lisboa 1369 2015
139 2016 109 680,48 Infraestruturas de Portugal, S. A. 652 2015
140 2016 17 115,44 Infraestruturas de Portugal, S. A. 1826 2015
141 2016 35 756,30 Município Lisboa 547 2015
142 2016 22 084,21 Município Lisboa 1293 2013
143 2016 11 725,16 Município Lisboa 1057 2015
144 2016 42 720,06 Município Oeiras 2135 2014
145 2016 -76 222,24 Parque Escolar, E.P.E. 304 2011
146 2016 5 355,00 Parque Escolar, E.P.E. 1379 2010
147 2016 -126,32 Parque Escolar, E.P.E. 1732 2010
148 2016 -15 722,04 Parque Escolar, E.P.E. 1379 2010
149 2016 20 275,00 Universidade de Coimbra - Reitoria 1229 2014
N.º Ano Valor EntidadeN.º Proc.
VistoAno Proc. Visto
150 2016 12 803,16 Município Moita 1224 2015
151 2016 11 613,48 Serviços Municipalizados de Água e Saneamento do Município de Almada 1597 2015
152 2016 496,08 Parque Escolar, E.P.E. 304 2011
153 2016 540 923,79 Infraestruturas de Portugal, S. A. 947 2014
154 2016 2 511,09 Município Lisboa 2230 2014
155 2016 3 654,00 Município Ovar 1513 2015
156 2016 342 943,64 Infraestruturas de Portugal, S. A. 1897 2014
157 2016 28 345,15 Infraestruturas de Portugal, S. A. 225 2013
158 2016 218 564,70 Infraestruturas de Portugal, S. A. 1158 2015
159 2016 9 139,68 Município Lisboa 1310 2015
160 2016 18 677,31 Município Lisboa 547 2015
161 2016 773 946,99 Infraestruturas de Portugal, S. A. 1742 2014
162 2016 28 145,52 Infraestruturas de Portugal, S. A. 1893 2014
163 2016 31 890,92 Município Lisboa 1367 2015
164 2016 11 861,60 Município Lisboa 1295 2015
165 2016 6 726,90 Município Ovar 1513 2015
166 2016 185 517,22 Município Lisboa 900 2016
167 2016 1 599,00 Município Moita 1225 2015
168 2016 53 288,95 Município Santo Tirso 213 2015
169 2016 3 921,17 Parque Escolar, E.P.E. 2669 2015
170 2016 894 486,35 Município Beja 1219 2015
171 2016 55,00 Município Lisboa 772 2015
172 2016 516 198,63 Infraestruturas de Portugal, S. A. 1766 2015
173 2016 7 311,46 Infraestruturas de Portugal, S. A. 161 2015
174 2016 162 364,51 Município Lisboa 380 2016
175 2016 23 820,95 Infraestruturas de Portugal, S. A. 161 2015
176 2016 41 404,86 Infraestruturas de Portugal, S. A. 1104 2015
177 2016 13 737,93 Infraestruturas de Portugal, S. A. 1147 2015
178 2016 113 876,64 Município Lisboa 898 2015
179 2016 3 355,71 Município Lisboa 395 2015
180 2016 -282 879,70 Parque Escolar, E.P.E. 489 2011
181 2016 16 811,77 Parque Escolar, E.P.E. 1820 2010
182 2016 79 513,42 Município Lisboa 1309 2015
183 2016 33 970,56 Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I. P. 867 2012
184 2016 30 459,22 Município Lisboa 1057 2015
185 2016 655 495,82 Infraestruturas de Portugal, S. A. 163 2015
186 2016 147 463,11 Infraestruturas de Portugal, S. A. 917 2014
187 2016 93 025,27 Município Lisboa 1295 2015
188 2016 55 059,06 Município Santo Tirso 1069 2014
189 2016 229 815,36 Município Lisboa 1367 2015
190 2016 12 044,87 Município Lisboa 1369 2015
191 2016 2 425,00 Parque Escolar, E.P.E. 304 2011
192 2016 82 568,98 Infraestruturas de Portugal, S. A. 1103 2015
193 2016 20 565,59 Município Aveiro 315 2012
194 2016 14 935,00 Infraestruturas de Portugal, S. A. 1829 2015
195 2016 -22 747,76 Infraestruturas de Portugal, S. A. 1518 2013
196 2016 724 116,66 Infraestruturas de Portugal, S. A. 1624 2014
197 2016 -20 650,50 Infraestruturas de Portugal, S. A. 934 2014
198 2016 197 858,68 Infraestruturas de Portugal, S. A. 934 2014
199 2016 57 295,00 Infraestruturas de Portugal, S. A. 1832 2015
200 2016 -151 484,98 Infraestruturas de Portugal, S. A. 2136 2014
201 2016 825,00 Universidade do Porto - Reitoria 1446 2014
202 2016 1 480,00 Universidade do Porto - Reitoria 1446 2014
203 2016 2 476,33 Universidade do Porto - Reitoria 1446 2014
204 2016 178,95 Universidade do Porto - Reitoria 1446 2014
205 2016 2 816,11 Universidade do Porto - Reitoria 1446 2014
206 2016 2 210,00 Universidade do Porto - Reitoria 1446 2014
207 2016 5 543,14 Universidade do Porto - Reitoria 1446 2014
208 2016 14 962,60 Universidade do Porto - Reitoria 1446 2014
209 2016 707,59 Universidade do Porto - Reitoria 1446 2014
210 2016 779,60 Universidade do Porto - Reitoria 1446 2014
211 2016 8 174,42 Centro Hospitalar do Porto, E.P.E. 757 2010
212 2016 67 567,17 Centro Hospitalar do Porto, E.P.E. 757 2010
213 2016 -91 369,96 Parque Escolar, E.P.E. 350 2011
214 2016 -851 330,89 Parque Escolar, E.P.E. 291 2011
215 2016 -846 442,86 Parque Escolar, E.P.E. 291 2011
216 2016 -40 339,30 Parque Escolar, E.P.E. 350 2011
217 2016 16 139,95 Polis Litoral Sudoeste - Sociedade para a Requalificação e Valorização do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, S. A.360 2015
218 2016 123 048,80 Parque Escolar, E.P.E. 2669 2015
221 2016 177 674,30 EDIA - Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, S. A. 1786 2014
222 2016 36 141,09 Município Lisboa 1368 2015
N.º Ano Valor EntidadeN.º Proc.
VistoAno Proc. Visto
223 2016 237 465,31 Município Lisboa 1295 2015
224 2016 14,15 Município Lisboa 1681 2015
225 2016 19 055,87 Município Lisboa 1367 2015
226 2016 251 898,71 Município Lisboa 1309 2015
227 2016 116 761,31 Município Lisboa 1310 2015
228 2016 44 924,80 Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P. 2040 2015
229 2016 231 123,45 Infraestruturas de Portugal, S. A. 788 2014
230 2016 -2 192,59 Infraestruturas de Portugal, S. A. 1849 2015
231 2016 90 130,61 Infraestruturas de Portugal, S. A. 1102 2015
232 2016 520 068,96 Infraestruturas de Portugal, S. A. 790 2014
233 2016 2 435,66 Lisboa Ocidental, SRU - Sociedade de Reabilitação Urbana, E. M., S. A. 2262 2015
234 2016 2 400,00 Lisboa Ocidental, SRU - Sociedade de Reabilitação Urbana, E. M., S. A. 2262 2015
235 2016 55 000,00 Lisboa Ocidental, SRU - Sociedade de Reabilitação Urbana, E. M., S. A. 2262 2015
236 2016 1 790,70 Município Lisboa 1057 2015
238 2016 31 052,91 Município Lisboa 547 2015
239 2016 639 968,15 Infraestruturas de Portugal, S. A. 1588 2015
240 2016 6 116,59 Município Chaves 1194 2016
241 2016 90 084,84 Município Chaves 1194 2016
242 2016 46 666,28 Município Lisboa 380 2016
243 2016 456 694,01 Município Lisboa 379 2016
244 2016 414 826,44 Infraestruturas de Portugal, S. A. 805 2014
245 2016 -9 210,77 Infraestruturas de Portugal, S. A. 663 2014
246 2016 542 201,38 Município Lisboa 380 2016
247 2016 131 979,64 Município Lisboa 1309 2015
248 2016 16 236,67 Parque Escolar, E.P.E. 1379 2010
249 2016 -27 729,84 Parque Escolar, E.P.E. 1379 2010
250 2016 7 422,28 Centro Hospitalar Barreiro Montijo, E.P.E. 797 2016
251 2016 76 386,01 Infraestruturas de Portugal, S. A. 1317 2015
252 2016 -1 996,02 Infraestruturas de Portugal, S. A. 693 2013
253 2016 -1 672 262,59 Infraestruturas de Portugal, S. A. 1697 2014
254 2016 48 104,18 Infraestruturas de Portugal, S. A. 1317 2015
255 2016 -327 661,26 Parque Escolar, E.P.E. 14 2011
256 2016 -38 778,85 Parque Escolar, E.P.E. 14 2011
257 2016 -29 285,64 Administração Regional de Saúde do Alentejo, I. P. 195 2014
258 2016 11 442,88 Município Lisboa 1822 2015
259 2016 134 060,12 EDIA - Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, S. A. 2530 2014
260 2016 17 899,85 Serviços Municipalizados de Água e Saneamento do Município de Sintra 506 2015
261 2016 -1 438,81 Universidade do Porto - Reitoria 1114 2016
262 2016 -724,46 Universidade do Porto - Reitoria 1114 2016
263 2016 11 312,57 Município Lisboa 900 2016
264 2016 46 505,19 Município de Monção 212 2015
265 2016 215 454,23 Município Lisboa 685 2016
266 2016 6 379,70 Município Lisboa 1833 2015
267 2016 -119 110,00 Município Ourém 1895 2014
268 2016 504,95 Parque Escolar, E.P.E. 304 2011
269 2016 -11 555,03 Infraestruturas de Portugal, S. A. 1106 2015
270 2016 37 259,74 Município Lisboa 2380 2014
271 2016 11 652,31 Infraestruturas de Portugal, S. A. 934 2014
272 2016 9 326,10 Município Lisboa 1822 2015
273 2016 54 028,94 Universidade do Porto - Reitoria 2649 2015
274 2016 133 050,37 Município Ponte de Lima 118 2016
277 2016 1 136,00 Infraestruturas de Portugal, S. A. 2279 2015
278 2016 104 451,28 Infraestruturas de Portugal, S. A. 947 2014
279 2016 34 843,18 Infraestruturas de Portugal, S. A. 1105 2015
280 2016 5 331,06 Infraestruturas de Portugal, S. A. 790 2014
281 2016 19 262,61 Infraestruturas de Portugal, S. A. 161 2015
282 2016 -2 537,90 Infraestruturas de Portugal, S. A. 1104 2015
283 2016 192 796,00 Infraestruturas de Portugal, S. A. 1102 2015
284 2016 -144 537,03 Infraestruturas de Portugal, S. A. 1766 2015
285 2016 16 873,20 Município Lisboa 1220 2016
286 2016 5 296,16 Lisboa Ocidental, SRU - Sociedade de Reabilitação Urbana, E. M., S. A. 2736 2015
287 2016 2 859,50 Lisboa Ocidental, SRU - Sociedade de Reabilitação Urbana, E. M., S. A. 1488 2016
288 2016 306 505,49 Município Lisboa 1367 2015
289 2016 64 143,07 Município Mafra 2606 2015
290 2016 20 102,03 Município Águeda 74 2016
291 2016 185 687,79 Município Lisboa 1309 2015
292 2016 4 540,36 Município Lisboa 547 2015
293 2016 -23 549,38 Infraestruturas de Portugal, S. A. 1826 2015
294 2016 -33 818,80 Infraestruturas de Portugal, S. A. 226 2014
295 2016 -71 154,55 Parque Escolar, E.P.E. 1820 2010
296 2016 19 219,16 Serviços Municipalizados de Água e Saneamento do Município de Almada 1597 2015
N.º Ano Valor EntidadeN.º Proc.
VistoAno Proc. Visto
297 2016 40 627,35 Infraestruturas de Portugal, S. A. 1159 2015
298 2016 7 740,00 Infraestruturas de Portugal, S. A. 1832 2015
299 2016 -369 930,66 Parque Escolar, E.P.E. 349 2011
300 2016 44 287,38 Infraestruturas de Portugal, S. A. 947 2014
301 2016 142 420,40 Infraestruturas de Portugal, S. A. 1155 2015
302 2016 188 404,05 Município Lisboa 379 2016
304 2016 61 398,26 Município Lisboa 380 2016
305 2016 46 942,96 Município Lisboa 1367 2015
306 2016 145 198,01 Município Lisboa 1295 2015
307 2016 156 423,22 Infraestruturas de Portugal, S. A. 1158 2015
308 2016 289 307,72 Infraestruturas de Portugal, S. A. 1157 2015
309 2016 -19 373,45 Parque Escolar, E.P.E. 1379 2010
310 2016 4 625,00 Parque Escolar, E.P.E. 1379 2010
311 2016 1 315,00 Centro Hospitalar Barreiro Montijo, E.P.E. 797 2016
312 2016 82 135,73 Município Lisboa 1402 2015
313 2016 152 633,01 Município Águeda 833 2015
314 2016 10 691,30 Município Lisboa 900 2016
315 2016 9 881,40 Município Aveiro 1001 2010
316 2016 3 510,00 Universidade do Porto - Reitoria 1446 2014
317 2016 6 484,39 Infraestruturas de Portugal, S. A. 1830 2015
318 2016 15 940,48 Infraestruturas de Portugal, S. A. 1828 2015
319 2016 16 479,20 Infraestruturas de Portugal, S. A. 1830 2015
320 2016 319 788,71 Infraestruturas de Portugal, S. A. 1319 2015
321 2016 5 643,71 Infraestruturas de Portugal, S. A. 1827 2015
322 2016 93 936,44 Município Lisboa 1309 2015
323 2016 97 150,20 Município Mafra 435 2016
324 2016 40 987,92 Universidade de Coimbra - Reitoria 1229 2014
325 2016 17 640,33 Universidade do Porto - Reitoria 2649 2015
326 2016 0,00 Município Lisboa 684 2016
327 2016 56 498,07 Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P. 1039 2015
328 2016 9 673,95 Município Lisboa 395 2015
329 2016 47 568,49 Município Lisboa 1833 2015
330 2016 97 486,79 Município Lisboa 685 2016
331 2016 52 070,66 Infraestruturas de Portugal, S. A. 2279 2015
332 2016 349 681,45 Infraestruturas de Portugal, S. A. 789 2014
333 2016 4 821,56 Infraestruturas de Portugal, S. A. 1830 2015
336 2016 19 118,83 Município Lisboa 1057 2015
337 2016 88 351,45 Município Lisboa 1367 2015
338 2016 107 409,63 Município Estremoz 568 2013
339 2016 2 315,40 Parque Escolar, E.P.E. 1379 2010
340 2016 -2 349,41 Parque Escolar, E.P.E. 1379 2010
341 2016 6 915,66 Município Lisboa 1057 2015
342 2016 9 604,80 Infraestruturas de Portugal, S. A. 2322 2015
343 2016 34 401,30 Município Lisboa 1309 2015
344 2016 307 564,19 Infraestruturas de Portugal, S. A. 1018 2014
345 2016 371 454,60 Infraestruturas de Portugal, S. A. 790 2014
346 2016 390 985,45 Infraestruturas de Portugal, S. A. 803 2014
347 2016 135 000,20 Infraestruturas de Portugal, S. A. 1071 2014
348 2016 186 398,43 Infraestruturas de Portugal, S. A. 1156 2015
349 2016 450 377,43 Infraestruturas de Portugal, S. A. 1192 2014
350 2016 669 098,20 Infraestruturas de Portugal, S. A. 935 2014
351 2016 63 875,60 Município Lisboa 379 2016
352 2016 266 469,19 Infraestruturas de Portugal, S. A. 917 2014
353 2016 234 877,18 Infraestruturas de Portugal, S. A. 1624 2014
354 2016 73 879,17 Município Lisboa 380 2016
356 2016 20 956,25 Município Lisboa 380 2016
357 2016 264 730,80 Infraestruturas de Portugal, S. A. 788 2014
358 2016 311 281,50 Infraestruturas de Portugal, S. A. 946 2014
359 2016 31 236,00 Infraestruturas de Portugal, S. A. 947 2014
360 2016 52 293,95 Município Lisboa 1402 2015
361 2016 17 284,10 Município Lisboa 395 2015
362 2016 5 279,00 Município Oeiras 1679 2015
363 2016 77 198,45 Município Figueira da Foz 60 2016
364 2016 7 390,16 Município Lisboa 2231 2014
365 2016 166 776,88 Infraestruturas de Portugal, S. A. 804 2014
366 2016 51 120,34 Infraestruturas de Portugal, S. A. 1102 2015
367 2016 -57 161,73 Parque Escolar, E.P.E. 1379 2010
368 2016 -52 503,94 Parque Escolar, E.P.E. 1379 2010
369 2016 11 179,75 Universidade do Porto - Reitoria 2649 2015
370 2016 43 505,06 Universidade do Porto - Reitoria 1114 2016
371 2016 59 235,16 Município Lisboa 1309 2015
N.º Ano Valor EntidadeN.º Proc.
VistoAno Proc. Visto
372 2016 6 903,91 Infraestruturas de Portugal, S. A. 1236 2016
373 2016 8 542,54 Município Lisboa 2231 2014
374 2016 -5 084,78 Infraestruturas de Portugal, S. A. 652 2015
375 2016 16 819,83 Município Cuba 2125 2016
376 2016 124 220,00 Município Lisboa 684 2016
377 2016 111 217,27 Município Lisboa 685 2016
379 2016 19 727,00 Serviços Municipalizados de Água e Saneamento do Município de Almada 1597 2015
A verde admite compensação de Tmais com Tmenos
Total: 359 dossies
Valor negativo = -8.696.269,22
Valor positivo = 33.338.585,94
Valor total dos adicionais = 24.642.316,72
Estes valores são diferentes do outro mapa porque:
Há trabalhos a mais compensados com trab. a menos
Se há Tmais com tmenos ou E/O só aparece o valor positivo
Aqui indicou-se como valor do adicional o valor legal sem atender a compensações quando estas são ilegais.
N.º Dossiê
(Ano 2016)Organismo Tipo de Entidade Proc.º Visto Objeto do contrato Tipo de obra Subtipo obra Valor inicial (€) Regime aplicável
N.º
Adicional
Valor indicado
no Adicional
(€)
% Contrato
inicial
Qualificação dos
trabalhos
Trabalhos a menos
(€)%
Trabalhos a mais
(€)% Erros e omissões (€) %
Trabalhos a preços
contratuais (€)
Trabalhos a preços
novos (€)
Resp. E/O do
dono da obra (€)
Responsabilida
de do
cocontrante (€)
Acionou
responsab. de
terceiros/autor
do projeto
(Sim/Não)
Valor da
indemnização/
juros a pagar
pelo dono da
obra (€)
Multas aplicadas
pelo dono da
obra
Data de
consignação da
obra
Prazo de
execução
contratual
(dias)
Prazo de
execução
dos
trabalhos
adicionais
(dias)
Prorrogaçõe
s/suspençõe
s de prazo
concedidas
(dias)
Data
prevista
para o
termo da
execução
física da
obra
Data do
termo da
execução
física da
obra
OBS.
1 Município MealhadaAdministração
Local857/2014
Centro Escolar da
MealhadaEdifícios Educação 2 774 000,00
CCP-DL 149/2012, de
12.077 6 196,48 0,22
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões
0,00 0,00 6 196,48 0,22 6 196,48 Não 11.08.2014 450 3 22 26.11.2015 Sem Inf.
2 Município MealhadaAdministração
Local857/2014
Centro Escolar da
MealhadaEdifícios Educação 2 774 000,00
CCP-DL 149/2012, de
12.078 1 609,74 0,06
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões
0,00 0,00 1 609,74 0,06 611,70 998,04 804,89 804,85 Não 11.08.2014 450 1 22 26.11.2015 Sem Inf.
3Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado804/2014
Conservação
corrente por
contrato 2013-2016 -
Distrito de Viana do
Castelo
Vias de
comunicaçãoEstradas 5 622 046,05
CCP-DL 149/2012, de
12.073 -59,25 0,00
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões
-123 274,33 -2,19 0,00 123 215,09 2,19 123 215,09 Não 02.07.2014 1095 01.07.2017 Sem Inf. Foi efetuada a compensação de trabalhos
4Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado789/2014
Marcação
rodoviária 2015-
Lote I
Vias de
comunicaçãoSinalização 659 936,50
CCP-DL 149/2012, de
12.071 -36,72 -0,01
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões
-135 058,26 -20,47 135 021,54 20,46 0,00 135 021,54 Não 08.06.2015 180 05.12.2015 Sem Inf. Foi efetuada a compensação de trabalhos
5Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado162/2015
EN 108, Km 34+000,
Km 34+950, Km
35+800, Km 37+000,
Km 38+000, Km
59+500. EN 101, Km
142+800, Km
149+000.
Vias de
comunicaçãoEstradas 567 000,01
CCP-DL 149/2012, de
12.073 -22 701,01 -4,00
Trabalhos a mais e
de suprimento de
erros e omissões
-47 685,68 -8,41 161,67 0,03 24 823,00 4,38 24 984,67 Não 16.03.2015 140 85 27.10.2015 Sem Inf. Foi efetuada a compensação de trabalhos
6
VRSA - Sociedade de
Gestão Urbana, EM
S.A.
Setor Empresarial
Local19/2014
Sistema de adução
e armazenamento
de água de Santa
Rita e reforço do
sistema de
abastecimento e
distribuição de água
com origem no
Infraestruturas Saneamento básico 2 197 905,75CCP-DL 149/2012, de
12.071 37 963,08 1,73
Trabalhos a mais e a
menos-12 236,55 -0,56 50 199,63 2,28 0,00 6 910,90 43 288,73 Não 17.03.2014 270 384 … 31.12.2015 Foi efetuada a compensação de trabalhos
7 Parque Escolar, EPESetor Empresarial
do Estado350/2011
Execução das obras
de modernização
para a fase 3 do
programa de
modernização das
escolasa com
ensino secundário -
lote 3EN8 - Escola
Secundária Soares
de Basto, em
Oliveira de Azeméis
Edifícios/
ReabilitaçãoEducação 17 192 156,36 CCP - Versão inicial 5 -46 019,00 -0,27
Trabalhos a mais e a
menos-53 039,00 -0,31 7 020,00 0,04 0,00 7 020,00 Não 415 309,72 22.02.2011 720 180 31.01.2016 Sem Inf.
Reequilibrio financeiro por suspensão da obra
e juros de mora
8 Parque Escolar, EPESetor Empresarial
do Estado350/2011
Execução das obras
de modernização
para a fase 3 do
programa de
modernização das
escolasa com
ensino secundário -
lote 3EN8 - Escola
Secundária Soares
de Basto, em
Edifícios/
ReabilitaçãoEducação 17 192 156,36 CCP - Versão inicial 6 200 317,34 1,17
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a mais e a
menos
-278 728,62 -1,62 206 326,87 1,20 169 716,65 0,99 376 043,52 Não 415 309,72 22.02.2011 720 180 31.01.2016 Sem Inf.Reequilibrio financeiro por suspensão da obra
e juros de mora
9 Parque Escolar, EPESetor Empresarial
do Estado291/2011
Execução das obras
de modernização
para a fase 3 do
programa de
modernização das
escolasa com
ensino secundário -
Edifícios/
ReabilitaçãoEducação 33 304 536,76 CCP - Versão inicial 21 79 205,86 0,24
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões
0,00 0,00 79 205,86 0,24 79 205,86 Não 138 686,38 21.02.2011 720 31.01.2016 Sem Inf. Juros por atraso de pagamentos
11Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado1889/2014
Marcação
rodoviária 2014 -
Lote III
Vias de
comunicaçãoSinalização 187 516,41
CCP-DL 149/2012, de
12.071 -5 994,57 -3,20
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões
-5 994,57 -3,20 0,00 0,00 Não 01.10.2014 180 98 … 07.07.2015
12
DGRM, Direção-
Geral de Recursos
Naturais, Segurança
e Serviços Marítimos
Administração
Central963/2015
Porto da Ericeira -
Recuperação e
estabilização da
arriba da praia dos
Pescadores
Obras marítimas Proteção costeira 396 600,00CCP-DL 149/2012, de
12.071 38 051,00 9,59
Trabalhos a mais e a
menos-8 832,00 -2,23 46 883,00 11,82 0,00 46 883,00 Não 22.04.2015 100 106 … 10.11.2015 Foi efetuada a compensação de trabalhos
13
DGRM, Direção-
Geral de Recursos
Naturais, Segurança
e Serviços Marítimos
Administração
Central1794/2015
Navegabilidade do
rio Guadiana entre
Vila Real de Santo
António e Alcoutim
Obras marítimas Proteção costeira 383 783,75CCP-DL 149/2012, de
12.071 30 799,23 8,03 Trabalhos a mais 0,00 30 799,23 8,03 0,00 30 799,23 Não 30.07.2015 90 … 29.10.2015
14Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado1318/2015
EN6 Estrada
Marginal - Reforço
da proteção
marítima do troço
adjacente ao
Hospital de Santana
na Parede
Vias de
comunicaçãoEstradas 808 449,05
CCP-DL 149/2012, de
12.071 -128 812,62 -15,93
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a mais e a
menos
-152 062,61 -18,81 23 250,00 2,88 0,00 23 250,00 Não 29.06.2015 120 … 27.10.2015 Foi efetuada a compensação de trabalhos
15 Município LisboaAdministração
Local1369/2015
Empreitada n.º
2505/14/DMHDS/D
PH - Renovação de
fogos e zonas
comuns das torres
do Alto da Eira -
Financiamento
PIPARU
Edifícios/
ReabilitaçãoSocial 524 316,04
CCP-DL 149/2012, de
12.071 11 013,14 2,10
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões e
trabalhos a menos
-11 013,14 -2,10 0,00 11 013,14 2,10 11 013,14 Não 06.08.2015 150 03.06.2016 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
16
DGRDN, Direção
Geral de Recursos
da Defesa Nacional
Administração
Central1304/2014
Adaptação/remodel
ação do edificio
HO3 do Hospital das
Forças Armadas -
HFAR - sito no
Campus de Saúde
Militar do Lumiar
Edifícios/
ReabilitaçãoSaúde 983 757,00
CCP-DL 149/2012, de
12.071 82 502,80 8,39
Trabalhos a mais e a
menos-628,92 -0,06 84 190,04 8,56 0,00 38 625,83 45 564,21 Não 11.09.2014 240 … 31.12.2015 Foi efetuada a compensação de trabalhos
Há uma
sanção de
1.058,32 a
abater aos
trabalhos
(inclui nos
tmenos)
17
DGRDN, Direção
Geral de Recursos
da Defesa Nacional
Administração
Central1386/2014
Adaptação/remodel
ação do edificio
HO7 do Hospital das
Forças Armadas -
HFAR - sito no
Campus de Saúde
Militar do Lumiar
Edifícios/
ReabilitaçãoSaúde 419 032,50
CCP-DL 149/2012, de
12.071 61 939,63 14,78
Trabalhos a mais e a
menos-22 780,46 -5,44 84 720,09 20,22 0,00 46 197,56 38 522,53 Não 25.09.2014 150 … 23.11.2015 Foi efetuada a compensação de trabalhos
18
DGRDN, Direção
Geral de Recursos
da Defesa Nacional
Administração
Central1833/2014
Construção do
Centro de Medicina
Subaquática e
Hiperbárica -
Campus de Saúde
Militar
Edifícios Saúde 1 217 424,49CCP-DL 149/2012, de
12.071 51 069,84 4,19
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a mais e a
menos
-15 970,13 -1,31 56 690,56 4,66 10 349,41 0,85 57 881,72 9 158,25 Não 20.10.2014 270 … 19.07.2015 Foi efetuada a compensação de trabalhos
19Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado1192/2014
Conservação
corrente por
contrato 2013-2016 -
Distrito de
Santarém
Vias de
comunicaçãoEstradas 7 656 739,64
CCP-DL 149/2012, de
12.072 -29,66 0,00
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões e
trabalhos a menos
-792 470,40 -10,35 0,00 792 440,74 10,35 792 440,74 Não 25.07.2014 1095 24.07.2017 Sem Inf. Foi efetuada a compensação de trabalhos
20Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado1624/2014
Conservação
corrente por
contrato 2013-2016 -
Distrito de Aveiro
Vias de
comunicaçãoEstradas 6 196 970,82
CCP-DL 149/2012, de
12.074 -0,05 0,00
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões e
trabalhos a menos
-162 792,45 -2,63 0,00 162 792,39 2,63 162 792,39 Não 26.09.2014 1095 25.09.2017 Sem Inf. Foi efetuada a compensação de trabalhos
21 Município AveiroAdministração
Local1612/2011
Ampliação/Requalifi
cação da EB1 da
Vera Cruz
Edifícios/
ReabilitaçãoEducação 1 245 000,00 CCP - Versão inicial 4, 5 e 6 36 536,00 2,93
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a mais e a
menos
-6 256,80 -0,50 18 908,72 1,52 23 884,08 1,92 Não 01.07.2013 540 31.07.2015 15.09.2015
22
Casa Pia de Lisboa,
IP-Ministério do
Trabalho e da
Solidariedade Social
Administração
Central1617/2015
Substituição das
coberturas do
Palácio Marques de
Niza - CED D. Maria
Pia
Edifícios/
ReabilitaçãoServiços 394 349,27
CCP-DL 149/2012, de
12.071 -60 913,11 -15,45 Trabalhos a menos -60 913,11 -15,45 0,00 0,00 Não 01.09.2015 120 31.12.2015 Sem Inf.
ANEXO II - BASE DE ADICIONAIS
N.º Dossiê
(Ano 2016)Organismo Tipo de Entidade Proc.º Visto Objeto do contrato Tipo de obra Subtipo obra Valor inicial (€) Regime aplicável
N.º
Adicional
Valor indicado
no Adicional
(€)
% Contrato
inicial
Qualificação dos
trabalhos
Trabalhos a menos
(€)%
Trabalhos a mais
(€)% Erros e omissões (€) %
Trabalhos a preços
contratuais (€)
Trabalhos a preços
novos (€)
Resp. E/O do
dono da obra (€)
Responsabilida
de do
cocontrante (€)
Acionou
responsab. de
terceiros/autor
do projeto
(Sim/Não)
Valor da
indemnização/
juros a pagar
pelo dono da
obra (€)
Multas aplicadas
pelo dono da
obra
Data de
consignação da
obra
Prazo de
execução
contratual
(dias)
Prazo de
execução
dos
trabalhos
adicionais
(dias)
Prorrogaçõe
s/suspençõe
s de prazo
concedidas
(dias)
Data
prevista
para o
termo da
execução
física da
obra
Data do
termo da
execução
física da
obra
OBS.
23
Secretaria Geral da
Presidência da
República
Administração
Central2104/2014
Reabilitação de
Gabinetes no
Convento do
Sacramento
Edifícios/
ReabilitaçãoServiços 386 139,77
CCP-DL 149/2012, de
12.072 10 284,05 2,66
Trabalhos a mais e a
menos-2 279,21 -0,59 10 284,05 2,66 0,00 1 479,17 8 804,88 Não 14.11.2014 450 … 06.02.2016
24 Município ÁguedaAdministração
Local833/2015
Construção do
Centro de Artes de
Águeda
Edifícios Cultura 3 980 432,54CCP-DL 149/2012, de
12.071 51 570,03 1,30
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a mais e a
menos
-6 070,49 -0,15 50 541,54 1,27 1 028,49 0,03 11 776,36 39 793,67 Não 12.02.2015 720 11.02.2017 Sem Inf.
26 Parque Escolar, EPESetor Empresarial
do Estado887/2011
Execução das obras
de modernização
para a fase 3 do
programa de
modernização das
escolas com ensino
secundário - lote
3EC4 - Escola
Edifícios/
ReabilitaçãoEducação 32 498 930,00 CCP - Versão inicial 18 180 746,22 0,56
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões
-84 407,79 -0,26 0,00 180 746,22 0,56 180 746,22 Não 139 840,84 27.05.2011 540 Diversos 09.2014 Sem Inf. Juros por atraso de pagamentos
27
Centro Hospitalar
Psiquiátrico de
Lisboa
Administração
Central435/2015
Beneficiação do
Sistema de
Aquecimento do
Centro Hospitalar
Psiquiátrico de
Lisboa
Edifícios/
ReabilitaçãoSaúde 457 057,89
CCP-DL 149/2012, de
12.071 24 727,24 5,41 Trabalhos a mais 0,00 24 727,24 5,41 0,00 5 443,20 19 284,04 Não 01.06.2015 75 72 19.10.2015 30.12.2015
28 Município LisboaAdministração
Local2379/2014
Beneficiação geral
da EB1+JI n.º 2 do
Parque Silva Porto-
PIPARU
Edifícios/
ReabilitaçãoEducação 2 198 484,70
CCP-DL 149/2012, de
12.076 11 838,13 0,54
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a mais e a
menos
-22,33 0,00 2 670,31 0,12 9 167,82 0,42 5 379,94 3 787,88 Não 26.03.2015 300 … 12.02.2016 Não foi celebrado contrato adicional
29
Polis Litoral Norte -
Sociedade para a
Requalificação e
Valorização do
Litoral Norte, SA
Setor Empresarial
do Estado2142/2014
Manutenção e
reforço do Cordão
Dunar da Restinga
de Ofir
Obras marítimas Proteção costeira 1 278 223,89CCP-DL 149/2012, de
12.071 145 897,10 11,41 Trabalhos a mais 0,00 145 897,10 11,41 0,00 145 897,10 Não 09.01.2015 180 105 … 30.11.2015
30 Parque Escolar, EPESetor Empresarial
do Estado568/2015
Conclusão da
empreitada de
execução das obras
de modernização da
Escola Secundária
D.Dinis, em Santo
Tirso
Edifícios/
ReabilitaçãoEducação 4 838 545,59
CCP-DL 149/2012, de
12.072 73 228,81 1,51
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões
0,00 0,00 73 228,81 1,51 Não 27.04.2015 240 … 23.01.2016
31Lisboa Ocidental,
SRU, EM, S.A.
Setor Empresarial
Local1798/2013
Reabilitação do
espaço público e
renovação das
infraestruturas da
Calçada da Ajuda,
em Lisboa
Infraestruturas Infraestruturas 1 625 922,01CCP-DL 149/2012, de
12.076 19 264,36 1,18
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a mais e a
menos
-19 645,34 -1,21 16 990,80 1,04 2 273,56 0,14 19 264,36 Não 18.06.2014 540 56 29.02.2016 Sem Inf.Não foi celebrado contrato adicional, nem foi
remetido Anexo
32 Parque Escolar, EPESetor Empresarial
do Estado487/2011
Execução das obras
de modernização
para a fase 3 do
programa de
modernização das
escolasa com
ensino secundário -
lote 3EN17 - Junção
da eEscola
Secundária D. Egas
Edifícios/
ReabilitaçãoEducação 27 359 103,52 CCP - Versão inicial 18 0,00 0,00
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões
0,00 0,00 0,00 Não 192 322,80 21.03.2011 450 … 30.11.2015 Juros por atraso de pagamentos
33 Município LisboaAdministração
Local1056/2015
Reabilitação de
pavimentos na
cidade de Lisboa - II
Vias de
comunicaçãoEstradas 667 681,44
CCP-DL 149/2012, de
12.073 41 621,19 6,23 Trabalhos a mais 0,00 41 621,19 6,23 0,00 41 621,19 Não 08.06.2015 365 07.06.2016 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
34 Município LisboaAdministração
Local1294/2015
Reabilitação de
pavimentos na
cidade de Lisboa - I
Vias de
comunicaçãoEstradas 648 045,34
CCP-DL 149/2012, de
12.073 46 165,41 7,12 Trabalhos a mais 0,00 46 165,41 7,12 0,00 21 000,59 25 164,82 Não 20.07.2015 365 19.07.2016 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
35 Município LisboaAdministração
Local1367/2015
Reabilitação de
arruamentos e
infraestruturas de
saneamento - Zona
Norte de Lisboa
Vias de
comunicaçãoEstradas 3 099 986,21
CCP-DL 149/2012, de
12.074 43 189,16 1,39 Trabalhos a mais 0,00 43 189,16 1,39 0,00 43 189,16 Não 10.08.2015 730 09.08.2017 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
36 Município LisboaAdministração
Local1309/2015
Reabilitação de
arruamentos e
infraestruturas de
saneamento - Zona
Sul de Lisboa
Vias de
comunicaçãoEstradas 2 800 000,01
CCP-DL 149/2012, de
12.072 12 578,49 0,45 Trabalhos a mais 0,00 12 578,49 0,45 0,00 12 578,49 Não 24.08.2015 730 23.08.2017 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
37 Município PombalAdministração
Local402/2014
Construção da Casa
AbrigoEdifícios Social 423 159,80
CCP-DL 149/2012, de
12.071 24 476,65 5,78
Trabalhos a mais e a
menos-2 682,58 -0,63 24 476,65 5,78 0,00 24 476,65 Não 12.06.2014 365 295 23.02.2016 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
38 Município LisboaAdministração
Local500/2014
Reabilitação e
adaptação dos
edifícios municipais
sitos na Av. Da
India, n.º 110 e
110A e Travessa dos
Algarves, nºs 2, 3, 4
e 5 , com viosta à
instalação da Casa
da América Latina e
UCCLA
Edifícios/
ReabilitaçãoCultura 2 429 297,08
CCP-DL 149/2012, de
12.074 40 043,37 1,65
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a menos
-9 214,86 -0,38 0,00 45 034,45 1,85 45 034,45 Não 04.06.2014 270 338 15.02.2016 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
40
EDIA, Empresa de
Desenvolvimento e
Infra-estruturas do
Alqueva, SA
Setor Empresarial
do Estado1267/2014
Contrução das
infraestruturas de
rega, viárias e de
drenagem dos
Blocos 3 e 4 de São
Matias
Obras hidráulicasAproveitamento
hidráulico16 885 000,00
CCP-DL 149/2012, de
12.071 222 866,29 1,32
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a mais
0,00 72 152,67 0,43 150 713,62 0,89 64 174,09 158 692,20 Não 16.09.2014 450 … 06.01.2016
41
EDIA, Empresa de
Desenvolvimento e
Infra-estruturas do
Alqueva, SA
Setor Empresarial
do Estado1786/2014
Contrução das
infraestruturas de
rega, viárias e de
drenagem do Bloco
Roxo-Sado
Obras hidráulicasAproveitamento
hidráulico12 998 538,77
CCP-DL 149/2012, de
12.071 455 384,30 3,50
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a mais
0,00 10 276,00 0,08 445 108,30 3,42 389 704,08 65 680,21 Não 27.10.2014 510 … 22.03.2016
42
EDIA, Empresa de
Desenvolvimento e
Infra-estruturas do
Alqueva, SA
Setor Empresarial
do Estado1529/2014
Contrução das
infraestruturas de
rega, viárias e de
drenagem dos
Blocos de Baronia e
Alvito Altos e Alvito
Baixo
Obras hidráulicasAproveitamento
hidráulico10 732 117,75
CCP-DL 149/2012, de
12.071 42 932,55 0,40
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a mais
0,00 4 030,00 0,04 38 902,55 0,36 34 240,19 8 692,36 Não 22.09.2014 540 … 21.03.2016
43
EDIA, Empresa de
Desenvolvimento e
Infra-estruturas do
Alqueva, SA
Setor Empresarial
do Estado1264/2014
Contrução das
infraestruturas de
rega, viárias e de
drenagem do Bloco
de Pias
Obras hidráulicasAproveitamento
hidráulico21 947 209,32
CCP-DL 149/2012, de
12.071 27 988,08 0,13 Trabalhos a mais 0,00 27 988,08 0,13 0,00 27 988,08 Não 17.09.2014 540 … 28.12.2015
47
EDIA, Empresa de
Desenvolvimento e
Infra-estruturas do
Alqueva, SA
Setor Empresarial
do Estado1296/2014
Contrução das
infraestruturas de
rega, viárias e de
drenagem do Bloco
de Beja
Obras hidráulicasAproveitamento
hidráulico19 002 753,97
CCP-DL 149/2012, de
12.071 692 491,00 3,64
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a mais
0,00 13 671,25 0,07 678 819,95 3,57 391 723,86 300 767,34 Não 22.09.2014 540 … 12.02.2016
48 Parque Escolar, EPESetor Empresarial
do Estado487/2011
Execução das obras
de modernização
para a fase 3 do
programa de
modernização das
escolasa com
ensino secundário -
lote 3EN17 - Junção
da eEscola
Edifícios/
ReabilitaçãoEducação 27 359 103,52 CCP - Versão inicial 17 -681 676,01 -2,49 Trabalhos a menos -681 676,01 -2,49 0,00 0,00 Não 192 322,80 21.03.2011 450 … 30.11.2015 Juros por atraso de pagamentos
N.º Dossiê
(Ano 2016)Organismo Tipo de Entidade Proc.º Visto Objeto do contrato Tipo de obra Subtipo obra Valor inicial (€) Regime aplicável
N.º
Adicional
Valor indicado
no Adicional
(€)
% Contrato
inicial
Qualificação dos
trabalhos
Trabalhos a menos
(€)%
Trabalhos a mais
(€)% Erros e omissões (€) %
Trabalhos a preços
contratuais (€)
Trabalhos a preços
novos (€)
Resp. E/O do
dono da obra (€)
Responsabilida
de do
cocontrante (€)
Acionou
responsab. de
terceiros/autor
do projeto
(Sim/Não)
Valor da
indemnização/
juros a pagar
pelo dono da
obra (€)
Multas aplicadas
pelo dono da
obra
Data de
consignação da
obra
Prazo de
execução
contratual
(dias)
Prazo de
execução
dos
trabalhos
adicionais
(dias)
Prorrogaçõe
s/suspençõe
s de prazo
concedidas
(dias)
Data
prevista
para o
termo da
execução
física da
obra
Data do
termo da
execução
física da
obra
OBS.
49 Parque Escolar, EPESetor Empresarial
do Estado487/2011
Execução das obras
de modernização
para a fase 3 do
programa de
modernização das
escolasa com
ensino secundário -
lote 3EN17 - Junção
da eEscola
Secundária D. Egas
Edifícios/
ReabilitaçãoEducação 27 359 103,52 CCP - Versão inicial 19 -448 879,28 -1,64 Trabalhos a menos -448 879,28 -1,64 0,00 0,00 Não 192 322,80 21.03.2011 450 … 30.11.2015 Juros por atraso de pagamentos
50 Município LisboaAdministração
Local1056/2015
Reabilitação de
pavimentos na
cidade de Lisboa - II
Vias de
comunicaçãoEstradas 667 681,44
CCP-DL 149/2012, de
12.074 0,00 0,00
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a mais
0,00 0,00 0,00 Não 08.06.2015 365 07.06.2016 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
Valor 0, uma vez que foi absorvido pelos dossiês n.ºs 461 e 483/2015.
51Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado1742/2014
IP4(A4) - Sublanço
nó de ligação ao IP4
/ Túnel do Marão
Vias de
comunicaçãoEstradas 29 470 384,74
CCP-DL 149/2012, de
12.072 -37 488,07 -0,13
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a mais e a
menos
-823 358,12 -2,79 763 586,72 2,59 22 283,33 0,08 622 809,36 163 060,69 Não 23.09.2014 450 43 … 15.03.2016 Foi efetuada a compensação de trabalhos
52 Parque Escolar, EPESetor Empresarial
do Estado304/2011
Execução das obras
de modernização
para a fase 3 do
programa de
modernização das
escolasa com
ensino secundário -
Edifícios/
ReabilitaçãoEducação 28 512 253,92 CCP - Versão inicial 30 794,28 0,00
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões
0,00 0,00 794,28 0,00 794,28 Não 641 563,60 22.02.2011 540 … 31.05.2016 Tribunal Arbitral pendente
53
EDIA, Empresa de
Desenvolvimento e
Infra-estruturas do
Alqueva, SA
Setor Empresarial
do Estado939/2013
Construção do
circuito hidráulico
Amoreira-Caliços do
Empreendimento
de Fins Múltiplos de
Alqueva
Obras hidráulicasAproveitamento
hidráulico19 730 000,00 CCP - Versão inicial 1 29 877,26 0,15
Trabalhos a mais e a
menos-52 687,15 -0,27 82 564,41 0,42 0,00 24 075,86 58 488,55 Não 09.08.2013 540 … 31.03.2016
55 Município LisboaAdministração
Local1309/2015
Reabilitação de
arruamentos e
infraestruturas de
saneamento - Zona
Sul de Lisboa
Vias de
comunicaçãoEstradas 2 800 000,01
CCP-DL 149/2012, de
12.073 7 956,72 0,28 Trabalhos a mais 0,00 7 956,72 0,28 0,00 7 956,72 Não 24.08.2015 730 23.08.2017 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
56
VRSA - Sociedade de
Gestão Urbana, EM
S.A.
Setor Empresarial
Local1445/2014
Sistema de adução
e armazenamento
de água de Monte
Gordo
Infraestruturas Saneamento básico 4 746 384,00CCP-DL 149/2012, de
12.071 -10 203,90 -0,21 Trabalhos a menos -10 203,90 -0,21 0,00 0,00 Não 29.09.2014 240 … 31.12.2015
57Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado327/2012
Manutençao nas
especialidades de
via e catenária -
Lote 5
Vias de
comunicaçãoCaminhos de ferro 26 682 184,57 CCP - Versão inicial 1 218 332,71 0,82 Trabalhos a mais 0,00 218 332,71 0,82 0,00 Não 16.07.2012 1080 … 16.07.2015
59 Município LisboaAdministração
Local1367/2015
Reabilitação de
arruamentos e
infraestruturas de
saneamento - Zona
Norte de Lisboa
Vias de
comunicaçãoEstradas 3 099 986,21
CCP-DL 149/2012, de
12.075 229 062,97 7,39 Trabalhos a mais 0,00 176 657,22 5,70 52 405,75 1,69 176 657,22 52 405,75 Não 10.08.2015 730 09.08.2017 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
61 Municipio TondelaAdministração
Local598/2015
Circular de Tondela -
Acesso E.R. 230 Alto
Pendão I.P. 3 - 3.ª
fase
Vias de
comunicaçãoEstradas 949 800,00
CCP-DL 149/2012, de
12.071 -38 993,41 -4,11 Trabalhos a menos -38 993,41 -4,11 0,00 0,00 Não 05.03.2015 150 04.08.2015 Sem Inf.
62Municipio
Arronches
Administração
Local1653/2013
Construção de um
Centro Escolar
Municipal J.I., E.B.
1,2,3 de Arronches
Edifícios Educação 2 450 000,00CCP-DL 149/2012, de
12.071 151 345,68 6,18 Trabalhos a mais 0,00 151 345,68 6,18 0,00 151 345,68 Não 27.09.2013 600 8 … 21.12.2015
63 Município LisboaAdministração
Local1294/2015
Reabilitação de
pavimentos na
cidade de Lisboa - I
Vias de
comunicaçãoEstradas 648 045,34
CCP-DL 149/2012, de
12.074 116 370,31 17,96 Trabalhos a mais 0,00 116 370,31 17,96 0,00 116 370,31 Não 20.07.2015 365 19.07.2016 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
64Município Ponte de
Lima
Administração
Local1234/2015
Reconstrução de
açude no Rio LimaObras hidráulicas Obras fluviais 447 250,16
CCP-DL 149/2012, de
12.071 171 645,10 38,38 Trabalhos a mais 0,00 171 645,10 38,38 0,00 Não 19.06.2015 120 40 … 30.11.2015
65
Polis Litoral
Sudoeste -
Sociedade para a
Requalificação e
Valorização do
Sudoeste
Alentejano e Costa
Vicentina, SA
Setor Empresarial
do Estado360/2015
Qualificação e
valorização dos
Portinhos de
Odemira
Obras marítimas Proteção costeira 501 949,00CCP-DL 149/2012, de
12.071 138 470,90 27,59 Trabalhos a mais 0,00 138 470,90 27,59 0,00 138 470,90 Não 22.04.2015 240 70 63 28.04.2016 Sem Inf.
66Universidade do
PortoFundação 1446/2014
Remodelação do
Centro de
Competências -
edifício de Apoio às
Estufas (antigo
museu) e do Centro
de Formação do
Campus Agrícola de
Vairão
Edifícios/
ReabilitaçãoEducação 1 173 722,17
CCP-DL 149/2012, de
12.073 16 883,72 1,44
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a mais e a
menos
-2 022,60 -0,17 12 980,98 1,11 3 902,74 0,33 4 768,45 12 115,28 Não 26.06.2014 365 193 27.05.2016 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
67 Município IlhavoAdministração
Local1357/2012
Centro Sócio-
Cultural e Extensão
de Saúde da Costa
Nova
Edifícios Saúde 1 873 309,09 CCP - Versão inicial 1 143 680,87 7,67Trabalhos a mais e a
menos-14 967,75 -0,80 143 680,87 7,67 0,00 Não 13.05.2013 270 30 30.09.2015 Sem Inf.
68 Município LisboaAdministração
Local1369/2015
Empreitada n.º
2505/14/DMHDS/D
PH - Renovação de
fogos e zonas
comuns das torres
do Alto da Eira -
Financiamento
PIPARU
Edifícios/
ReabilitaçãoSocial 524 316,04
CCP-DL 149/2012, de
12.072 6 013,20 1,15
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões e
trabalhos a menos
-3 006,60 -0,57 0,00 6 013,20 1,15 6 013,20 3 006,60 3 006,60 Não 06.08.2015 150 21 03.06.2016 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
69Município Vila Nova
de Cerveira
Administração
Local2245/2014
Beneficiação do
Edificio da Piscina
Municipal -
Requalificação
global da piscina
municipal e da área
envolvente
Edifícios/
ReabilitaçãoLazer 1 530 000,00
CCP-DL 149/2012, de
12.071 199 545,81 13,04
Trabalhos a mais e a
menos-204 240,84 -13,35 199 545,81 13,04 0,00 199 545,81 Não 15.12.2014 180 144 … 23.10.2015
70 Município LisboaAdministração
Local1367/2015
Reabilitação de
arruamentos e
infraestruturas de
saneamento - Zona
Norte de Lisboa
Vias de
comunicaçãoEstradas 3 099 986,21
CCP-DL 149/2012, de
12.076 21 824,94 0,70
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões
0,00 0,00 21 824,94 0,70 21 824,94 Não 10.08.2015 730 09.08.2017 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
71Lisboa Ocidental,
SRU, EM, S.A.
Setor Empresarial
Local2736/2015
Construção de um
edifício habitacional
na Rua da Aliança
Operária, n.º 28-30,
em Lisboa
Edifícios Social 504 659,06CCP-DL 149/2012, de
12.071 1 341,48 0,27 Trabalhos a mais 0,00 1 341,48 0,27 0,00 1 341,48 Não 08.01.2016 300 30.11.2016 Sem Inf.
Não foi celebrado contrato adicional, nem foi
remetido Anexo
72Lisboa Ocidental,
SRU, EM, S.A.
Setor Empresarial
Local1798/2013
Reabilitação do
espaço público e
renovação das
infraestruturas da
Calçada da Ajuda,
em Lisboa
Infraestruturas Infraestruturas 1 625 922,01CCP-DL 149/2012, de
12.077 75 513,88 4,64
Trabalhos a mais e a
menos-67 922,12 -4,18 75 513,88 4,64 0,00 75 513,88 Não 18.06.2014 540 56 29.02.2016 Sem Inf.
Não foi celebrado contrato adicional, nem foi
remetido Anexo
N.º Dossiê
(Ano 2016)Organismo Tipo de Entidade Proc.º Visto Objeto do contrato Tipo de obra Subtipo obra Valor inicial (€) Regime aplicável
N.º
Adicional
Valor indicado
no Adicional
(€)
% Contrato
inicial
Qualificação dos
trabalhos
Trabalhos a menos
(€)%
Trabalhos a mais
(€)% Erros e omissões (€) %
Trabalhos a preços
contratuais (€)
Trabalhos a preços
novos (€)
Resp. E/O do
dono da obra (€)
Responsabilida
de do
cocontrante (€)
Acionou
responsab. de
terceiros/autor
do projeto
(Sim/Não)
Valor da
indemnização/
juros a pagar
pelo dono da
obra (€)
Multas aplicadas
pelo dono da
obra
Data de
consignação da
obra
Prazo de
execução
contratual
(dias)
Prazo de
execução
dos
trabalhos
adicionais
(dias)
Prorrogaçõe
s/suspençõe
s de prazo
concedidas
(dias)
Data
prevista
para o
termo da
execução
física da
obra
Data do
termo da
execução
física da
obra
OBS.
73 Parque Escolar, EPESetor Empresarial
do Estado1217/2015
Conclusão das
obras de
modernização da
escola secundária
do Castelo da Maia,
na Maia
Edifícios/
ReabilitaçãoEducação 3 750 000,00
CCP-DL 149/2012, de
12.071 150 959,60 4,03
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões
-18 484,10 -0,49 0,00 150 959,60 4,03 150 959,60 Não 09.07.2015 165 37 … 31.03.2016
74 Município LisboaAdministração
Local1822/2015
Promoção da
acessibilidade e
segurança para
todos na rede
pedonal
Infraestruturas Infraestruturas 2 100 000,00CCP-DL 149/2012, de
12.071 87 199,00 4,15
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões
0,00 0,00 87 199,00 4,15 87 199,00 Não 05.10.2015 730 04.10.2017 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
75 Município LisboaAdministração
Local1367/2015
Reabilitação de
arruamentos e
infraestruturas de
saneamento - Zona
Norte de Lisboa
Vias de
comunicaçãoEstradas 3 099 986,21
CCP-DL 149/2012, de
12.077 26 591,16 0,86 Trabalhos a mais 0,00 26 591,16 0,86 0,00 26 591,16 Não 10.08.2015 730 09.08.2017 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
76 Município LisboaAdministração
Local1368/2015
Conservação de
pavimentos
betuminosos na
zona ocidental de
Lisboa
Vias de
comunicaçãoEstradas 590 704,80
CCP-DL 149/2012, de
12.071 10 904,42 1,85 Trabalhos a mais 0,00 10 904,42 1,85 0,00 10 904,42 Não 20.07.2015 365 19.07.2016 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
77Hospital Garcia de
Orta, EPE
Setor Empresarial
do Estado1901/2014
Remodelação das
instalações do
serviço de medicina
nuclear
Edifícios/
ReabilitaçãoSaúde 398 787,52
CCP-DL 149/2012, de
12.071 13 323,99 3,34 Trabalhos a mais 0,00 13 323,99 3,34 0,00 Não 20.04.2015 120 … 23.12.2015 Sem mapa de trabalhos
78Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado1742/2014
IP4(A4) - Sublanço
nó de ligação ao IP4
/ Túnel do Marão
Vias de
comunicaçãoEstradas 29 470 384,74
CCP-DL 149/2012, de
12.073 -23 584,74 -0,08
Trabalhos a mais e a
menos-233 080,23 -0,79 209 495,49 0,71 0,00 209 495,49 Não 23.09.2014 450 89 … 15.03.2016 Foi efetuada a compensação de trabalhos
79Município Santa
Maria da Feira
Administração
Local878/2015
Eficiência
energética na
iluminação pública
Instalações
elétricas e
mecânicas
Instalações elétricas 894 256,51CCP-DL 149/2012, de
12.071 7 212,79 0,81 Trabalhos a mais 0,00 7 212,79 0,81 0,00 Não 05.06.2015 180 15 55 28.03.2016 Sem Inf.
80Município Santo
Tirso
Administração
Local936/2013
Parque urbano da
Rabada - Área
Desportiva
InfraestruturasDesporto e
atividades 1 572 117,71
CCP-DL 149/2012, de
12.071 186 967,71 11,89
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a mais e
trabalhos a menos
-102 605,46 -6,53 143 742,44 9,14 43 225,27 2,75 41 905,00 1 320,27 Não 12.08.2013 180 60 480 … 16.11.2015
81Universidade do
PortoFundação 2503/2015
Ampliação e
Reconversão da
cafetaria e
construção da
guarita nas
instalações do
ICBAS e FFUP
Edifícios/
ReabilitaçãoEducação 399 727,38
CCP-DL 149/2012, de
12.071 1 636,99 0,41
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões
0,00 0,00 1 636,99 0,41 1 636,99 Não 23.11.2015 150 21.04.2016 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
82
EDIA, Empresa de
Desenvolvimento e
Infra-estruturas do
Alqueva, SA
Setor Empresarial
do Estado1268/2014
Contrução das
infraestruturas de
rega, viárias e de
drenagem dos
Blocos de Beringel e
Álamo
Obras hidráulicasAproveitamento
hidráulico7 142 729,00
CCP-DL 149/2012, de
12.071 553 161,70 7,74
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a mais
0,00 208 232,82 2,92 344 928,88 4,83 Não 16.09.2014 480 … 24.02.2016
83 Município LisboaAdministração
Local1294/2015
Reabilitação de
pavimentos na
cidade de Lisboa - I
Vias de
comunicaçãoEstradas 648 045,34
CCP-DL 149/2012, de
12.075 81 748,23 12,61 Trabalhos a mais 0,00 81 748,23 12,61 0,00 81 748,23 Não 20.07.2015 365 19.07.2016 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
84 Município LisboaAdministração
Local1309/2015
Reabilitação de
arruamentos e
infraestruturas de
saneamento - Zona
Sul de Lisboa
Vias de
comunicaçãoEstradas 2 800 000,01
CCP-DL 149/2012, de
12.074 90 880,78 3,25 Trabalhos a mais 0,00 90 880,78 3,25 0,00 90 880,78 Não 24.08.2015 730 23.08.2017 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
85Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado1317/2015
EN1/IC2 P.S. ao
caminho-de-ferro,
ao Km 235,459 da
linha do Norte-
substituição do
tabuleiro
Vias de
comunicaçãoEstradas 667 952,51
CCP-DL 149/2012, de
12.071 0,00 0,00
Trabalhos a mais e a
menos-50 952,32 -7,63 50 952,32 7,63 0,00 50 952,32 Não 09.09.2015 120 06.05.2016 Sem Inf. Foi efetuada a compensação de trabalhos
86 Município AlbufeiraAdministração
Local21/2009
Construção de
edifício
administrativo em
Vale Pedras
Edifícios Serviços 2 060 000,00 CCP - Versão inicial 1 157 317,75 7,64 Trabalhos a mais 0,00 157 317,75 7,64 0,00 147 018,37 10 299,38 Não 07.01.2009 540 18 20.11.2016 Sem Inf.Houve cessão da posição contratual e nova
consignação em 19.02.2016
87 Parque Escolar, EPESetor Empresarial
do Estado1217/2015
Conclusão das
obras de
modernização da
escola secundária
do Castelo da Maia,
na Maia
Edifícios/
ReabilitaçãoEducação 3 750 000,00
CCP-DL 149/2012, de
12.072 -234,94 -0,01
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões e
trabalhos a menos
-1 761,20 -0,05 0,00 1 526,26 0,04 1 526,26 Não 09.07.2015 165 19 … 31.05.2016 Foi efetuada a compensação de trabalhos
88 Parque Escolar, EPESetor Empresarial
do Estado1317/2010
Execução das obras
de modernização
para a fase 3 do
programa de
modernização das
escolasa com
ensino secundário -
Edifícios/
ReabilitaçãoEducação 25 522 596,53 CCP - Versão inicial 17 -482 940,01 -1,89 Trabalhos a menos -482 940,01 -1,89 0,00 0,00 Não 307 464,96 07.10.2010 540 … 21.05.2015
Reequilibrio financeiro por suspensão da obra
e juros de mora
89 Município LisboaAdministração
Local2230/2014
Reabilitação de
conjunto de
edifícios - Pátio José
Pereira - Rua do
Reconhecimento 35
e Beco do Leão 2-4,
Freguesia do
Castelo
Edifícios/
ReabilitaçãoSocial 414 500,00
CCP-DL 149/2012, de
12.078 913,87 0,22
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a mais e a
menos
-1 356,07 -0,33 356,07 0,09 557,80 0,13 Não 27.01.2015 180 153 … 30.07.2016 Não foi celebrado contrato adicional
90
IGFEJ - Instituto de
Gestão Financeira e
Equipamentos da
Justiça, I.P.
Administração
Central100/2015
Obras de
remodelação e
ampliação da
Palácio da Justiça de
Loures, no âmbito
da Reforma da
Organização
Judiciária
Edifícios/
ReabilitaçãoJustiça 2 848 000,00
CCP-DL 149/2012, de
12.072 19 950,29 0,70
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a mais
0,00 707,45 0,02 19 242,84 0,68 19 242,84 Não 14.04.2015 304 10 26.04.2016 Sem Inf.
91
EDIA, Empresa de
Desenvolvimento e
Infra-estruturas do
Alqueva, SA
Setor Empresarial
do Estado1020/2013
Construção do
circuito hidráulico
São Pedro - Baleizão
do
Empreendimento
de Fins Múltiplos de
Alqueva
Obras hidráulicasAproveitamento
hidráulico19 952 550,00 CCP - Versão inicial 1 28 928,32 0,14
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a mais e a
menos
-337 012,91 -1,69 346 776,18 1,74 19 165,05 0,10 174 257,70 191 683,53 Não 02.09.2013 510 … 18.08.2015
92 Município LisboaAdministração
Local1295/2015
Reabilitação de
pavimentos e
estruturas de
drenagem na cidade
de Lisboa
Vias de
comunicaçãoEstradas 3 204 890,92
CCP-DL 149/2012, de
12.073 74 330,10 2,32 Trabalhos a mais 0,00 74 330,10 2,32 0,00 74 330,10 Não 31.07.2015 730 30.07.2017 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
93Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado1697/2014
IP4(A4) - Sublanço
túnel do Marão/Nó
de Parada de
Cunhos
Vias de
comunicaçãoEstradas 28 800 100,00
CCP-DL 149/2012, de
12.072 -29 195,70 -0,10
Trabalhos a mais e a
menos-657 153,44 -2,28 627 957,74 2,18 0,00 334 795,74 293 162,00 Não 23.09.2014 450 89 15.03.2016 Sem Inf. Foi efetuada a compensação de trabalhos
N.º Dossiê
(Ano 2016)Organismo Tipo de Entidade Proc.º Visto Objeto do contrato Tipo de obra Subtipo obra Valor inicial (€) Regime aplicável
N.º
Adicional
Valor indicado
no Adicional
(€)
% Contrato
inicial
Qualificação dos
trabalhos
Trabalhos a menos
(€)%
Trabalhos a mais
(€)% Erros e omissões (€) %
Trabalhos a preços
contratuais (€)
Trabalhos a preços
novos (€)
Resp. E/O do
dono da obra (€)
Responsabilida
de do
cocontrante (€)
Acionou
responsab. de
terceiros/autor
do projeto
(Sim/Não)
Valor da
indemnização/
juros a pagar
pelo dono da
obra (€)
Multas aplicadas
pelo dono da
obra
Data de
consignação da
obra
Prazo de
execução
contratual
(dias)
Prazo de
execução
dos
trabalhos
adicionais
(dias)
Prorrogaçõe
s/suspençõe
s de prazo
concedidas
(dias)
Data
prevista
para o
termo da
execução
física da
obra
Data do
termo da
execução
física da
obra
OBS.
94Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado161/2015
Eletrificação do
troço Caíde-Marco -
Linha do Douro
Vias de
comunicaçãoCaminhos de ferro 6 171 486,91
CCP-DL 149/2012, de
12.071 6 403,01 0,10
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a menos
-104 750,63 -1,70 0,00 111 153,64 1,80 111 153,64 Não 18.05.2015 450 10.08.2016 Sem Inf.
95 Parque Escolar, EPESetor Empresarial
do Estado1732/2010
Execução das obras
de modernização
para a fase 3 do
programa de
modernização das
escolasa com
ensino secundário -
lote 3EL1 - Escola
Básica e Secundária
Edifícios/
ReabilitaçãoEducação 35 995 206,72 CCP - Versão inicial 13 -3 665,38 -0,01
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a menos
-12 767,37 -0,04 0,00 9 101,99 0,03 9 101,99 Não 4 525 919,66 2 172 096,29 23.11.2010 540 58 31.07.2016 Sem Inf.
Indemnização Litigios que ocasionaram
pagamentos por: - custos acrescidos de mão
de obra, equipamentos e encargos gerais com
estaleiros e estrutura central das empresas
(valor maior); - quebra de rendimentos; - juros
por pagamentos em atraso; - encargos
financeiros; - sobrecustos de manutenção de
garantias bancárias; - trabalhos executados e
não pagos. Multas já decididas em Tribunal
96 Município LisboaAdministração
Local1367/2015
Reabilitação de
arruamentos e
infraestruturas de
saneamento - Zona
norte de Lisboa
Vias de
comunicaçãoEstradas 3 099 986,21
CCP-DL 149/2012, de
12.078 116 082,11 3,74
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a mais
0,00 94 257,17 3,04 21 824,94 0,70 94 257,17 21 824,94 Não 10.08.2015 730 09.08.2017 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
97 Município LisboaAdministração
Local1295/2015
Reabilitação de
pavimentos e
estruturas de
drenagem na cidade
de Lisboa
Vias de
comunicaçãoEstradas 3 204 890,92
CCP-DL 149/2012, de
12.074 277 451,57 8,66 Trabalhos a mais 0,00 277 451,57 8,66 0,00 277 451,57 Não 31.07.2015 730 30.07.2017 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
98Metropolitano de
Lisboa, EPE
Setor Empresarial
do Estado869/2015
Acabamentos do
prolongamento à
Reboleira da Linha
Azul
Vias de
comunicação
Estação /
Metropolitano8 795 074,38
CCP-DL 149/2012, de
12.072 10 540,90 0,12
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a mais
0,00 2 656,50 0,03 7 884,40 0,09 10 540,90 Não 11.06.2015 242 70 18.04.2016 Sem Inf.
99 Parque Escolar, EPESetor Empresarial
do Estado1820/2010
Execução das obras
de modernização
para a fase 3 do
programa de
modernização das
escolasa com
ensino secundário -
lote 3ES4- Escola
Secundária Jorge
Peixinho
Edifícios/
ReabilitaçãoEducação 12 587 000,00 CCP - Versão inicial 5 -1 144 292,17 -9,09
Trabalhos a mais e a
menos-1 471 259,63 -11,69 326 967,46 2,60 0,00 326 967,46 Não 507 733,59 618 536,65 24.01.2011 540 185 29.11.2016 Sem Inf.
Indemnização Litigios que ocasionaram
pagamentos por: - custos acrescidos de mão
de obra, equipamentos e encargos gerais com
estaleiros e estrutura central das empresas
(valor maior); - juros por pagamentos em
atraso; - trabalhos executados e não pagos.
Multas por incumprimento de prazo.
100 Município LisboaAdministração
Local1310/2015
Conservação de
pavimentos
betuminosos na
zona oriental da
cidade de Lisboa
Vias de
comunicaçãoEstradas 597 796,96
CCP-DL 149/2012, de
12.071 3 618,40 0,61 Trabalhos a mais 0,00 3 618,40 0,61 0,00 3 618,40 Não 06.07.2015 365 07.07.2016 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
101Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado946/2014
Conservação
corrente por
contrato 2013/2016
- Distrito de Lisboa
Vias de
comunicaçãoEstradas 5 840 000,00
CCP-DL 149/2012, de
12.075 -0,41 0,00
Trabalhos a mais e a
menos-462 276,94 -7,92 462 276,53 7,92 0,00 462 276,53 Não 28.07.2014 1095 27.07.2017 Sem Inf. Foi efetuada a compensação de trabalhos
102Lisboa Ocidental,
SRU, EM, S.A.
Setor Empresarial
Local1798/2013
Reabilitação do
espaço público e
renovação das
infraestruturas da
Calçada da Ajuda,
em Lisboa
Infraestruturas Infraestruturas 1 625 922,01CCP-DL 149/2012, de
12.078 261 406,03 16,08
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a mais e a
menos
-174 223,12 -10,72 212 074,76 13,04 49 331,27 3,03 Não 18.06.2014 540 56 29.02.2016 Sem Inf.Não foi celebrado contrato adicional, nem foi
remetido Anexo
103Hospital Garcia de
Orta, EPE
Setor Empresarial
do Estado1901/2014
Remodelação das
instalações do
serviço de medicina
nuclear
Edifícios/
ReabilitaçãoSaúde 398 787,52
CCP-DL 149/2012, de
12.072 952,88 0,24 Trabalhos a mais 0,00 952,88 0,24 0,00 Não 20.04.2015 120 … 23.12.2015 Sem mapa de trabalhos
104 Parque Escolar, EPESetor Empresarial
do Estado1381/2010
Execução das obras
de modernização
para a fase 3 do
programa de
modernização das
escolasa com
ensino secundário -
Edifícios/
ReabilitaçãoEducação 23 720 842,00 CCP - Versão inicial 25 -266 649,58 -1,12 Trabalhos a menos -266 649,58 -1,12 0,00 0,00 Não 439 868,76 08.10.2010 540 … 11.11.2015 Reequilibrio financeiro por suspensão da obra
105 Parque Escolar, EPESetor Empresarial
do Estado1381/2010
Execução das obras
de modernização
para a fase 3 do
programa de
modernização das
escolasa com
ensino secundário -
Edifícios/
ReabilitaçãoEducação 23 720 842,00 CCP - Versão inicial 26 -82 778,76 -0,35 Trabalhos a menos -82 778,76 -0,35 0,00 0,00 Não 439 868,76 08.10.2010 540 … 11.11.2015 Reequilibrio financeiro por suspensão da obra
106 Município LisboaAdministração
Local1309/2015
Reabilitação de
arruamentos e
infraestruturas de
saneamento - Zona
Sul de Lisboa
Vias de
comunicaçãoEstradas 2 800 000,01
CCP-DL 149/2012, de
12.075 83 989,08 3,00 Trabalhos a mais 0,00 83 989,08 3,00 0,00 83 989,08 Não 24.08.2015 730 23.08.2017 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
107Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado935/2014
Conservação
corrente por
contrato 2013-2016 -
Distrito de Beja
Vias de
comunicaçãoEstradas 8 305 648,49
CCP-DL 149/2012, de
12.072 129 474,41 1,56
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a mais
0,00 110 289,28 1,33 19 185,13 0,23 19 185,13 110 289,28 Não 01.08.2014 1095 31.07.2017 Sem Inf.
108Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado1104/2015
Marcação
rodoviária 2015 -
Lote IV
Vias de
comunicaçãoEstradas 616 995,06
CCP-DL 149/2012, de
12.072 0,00 0,00
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a mais
-129 907,08 -21,05 127 928,46 20,73 1 978,61 0,32 123 680,65 4 247,81 Não 18.05.2015 180 90 … 12.05.2016 Foi efetuada a compensação de trabalhos
109Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado1071/2014
Conservação
corrente por
contrato 2013-2016 -
Distrito de Vila Real
Vias de
comunicaçãoEstradas 5 623 449,52
CCP-DL 149/2012, de
12.073 -45,00 0,00
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a menos
-96 768,85 -1,72 0,00 96 723,85 1,72 96 723,85 Não 01.08.2014 1095 31.07.2017 Sem Inf. Foi efetuada a compensação de trabalhos
110Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado804/2014
Conservação
corrente por
contrato 2013-2016 -
Distrito de Viana do
Castelo
Vias de
comunicaçãoEstradas 5 622 046,05
CCP-DL 149/2012, de
12.074 -55,39 0,00
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões
-317 332,41 -5,64 0,00 317 277,03 5,64 317 277,03 Não 02.07.2014 1095 01.07.2017 Sem Inf. Foi efetuada a compensação de trabalhos
111 Município AveiroAdministração
Local89/2014
Construção da
Unidade de Saúde
Familiar de Cacia
Edifícios Saúde 618 380,00CCP-DL 149/2012, de
12.071 3 054,50 0,49
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a menos
-12 832,20 -2,08 0,00 3 054,50 0,49 Não 11.11.2014 365 11.11.2015 20.04.2016
112Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado1106/2015
Marcação
rodoviária 2015 -
Lote VI
Vias de
comunicaçãoEstradas 637 662,78
CCP-DL 149/2012, de
12.072 -843,20 -0,13
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões
-21 598,47 -3,39 0,00 20 755,27 3,25 20 755,27 Não 30.06.2015 180 … 27.12.2015
113Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado652/2015
EN 118, Km 43+400,
Ponte da Vala -
Reforço estrutural
dos pilares
Vias de
comunicaçãoEstradas 414 160,72
CCP-DL 149/2012, de
12.072 21 051,00 5,08 Trabalhos a mais 0,00 21 051,00 5,08 0,00 21 051,00 Não 09.03.2015 170 120 … 24.12.2015
114Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado1105/2015
Marcação
rodoviária 2015 -
Lote V
Vias de
comunicaçãoEstradas 773 000,00
CCP-DL 149/2012, de
12.071 -1 179,08 -0,15
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões
-35 732,30 -4,62 0,00 34 553,22 4,47 34 553,22 Não 17.06.2015 180 120 … 10.08.2016
115Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado1159/2015
Sinalização vertical
2015 - Lote VI
Vias de
comunicaçãoEstradas 898 498,44
CCP-DL 149/2012, de
12.071 -3 191,05 -0,36
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões
-84 952,70 -9,45 0,00 81 761,65 9,10 81 761,65 Não 29.06.2015 365 … 30.12.2016
116Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado1156/2015
Marcação
rodoviária 2015 -
Lote III
Vias de
comunicaçãoEstradas 967 277,85
CCP-DL 149/2012, de
12.071 -16,61 0,00
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões
-277 938,42 -28,73 0,00 277 921,81 28,73 277 921,81 Não 13.07.2015 365 … 10.07.2016
117Universidade do
PortoFundação 1446/2014
Remodelação do
Centro de
Competências -
edifício de Apoio às
Estufas (antigo
museu) e do Centro
de Formação do
Campus Agrícola de
Vairão
Edifícios/
ReabilitaçãoEducação 1 173 722,17
CCP-DL 149/2012, de
12.074 13 697,62 1,17
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a mais e a
menos
-24 493,59 -2,09 33 320,96 2,84 4 870,25 0,41 4 162,60 34 028,61 4 399,96 470,29 Não 26.06.2014 365 193 27.05.2016 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
N.º Dossiê
(Ano 2016)Organismo Tipo de Entidade Proc.º Visto Objeto do contrato Tipo de obra Subtipo obra Valor inicial (€) Regime aplicável
N.º
Adicional
Valor indicado
no Adicional
(€)
% Contrato
inicial
Qualificação dos
trabalhos
Trabalhos a menos
(€)%
Trabalhos a mais
(€)% Erros e omissões (€) %
Trabalhos a preços
contratuais (€)
Trabalhos a preços
novos (€)
Resp. E/O do
dono da obra (€)
Responsabilida
de do
cocontrante (€)
Acionou
responsab. de
terceiros/autor
do projeto
(Sim/Não)
Valor da
indemnização/
juros a pagar
pelo dono da
obra (€)
Multas aplicadas
pelo dono da
obra
Data de
consignação da
obra
Prazo de
execução
contratual
(dias)
Prazo de
execução
dos
trabalhos
adicionais
(dias)
Prorrogaçõe
s/suspençõe
s de prazo
concedidas
(dias)
Data
prevista
para o
termo da
execução
física da
obra
Data do
termo da
execução
física da
obra
OBS.
118Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado1154/2015
Sinalização vertical
2015 - Lote I
Vias de
comunicaçãoEstradas 809 565,66
CCP-DL 149/2012, de
12.071 -44,66 -0,01
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões
-37 400,66 -4,62 37 356,00 4,61 0,00 Não 11.08.2015 365 10.08.2016 Sem Inf. Foi efetuada a compensação de trabalhos
119Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado1154/2015
Sinalização vertical
2015 - Lote I
Vias de
comunicaçãoEstradas 809 565,66
CCP-DL 149/2012, de
12.072 -69,89 -0,01
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões
-261 780,21 -32,34 261 710,32 32,33 0,00 261 710,32 Não 11.08.2015 365 10.08.2016 Sem Inf. Foi efetuada a compensação de trabalhos
120Lisboa Ocidental,
SRU, EM, S.A.
Setor Empresarial
Local1798/2013
Reabilitação do
espaço público e
renovação das
infraestruturas da
Calçada da Ajuda,
em Lisboa
Infraestruturas Infraestruturas 1 625 922,01CCP-DL 149/2012, de
12.079 4 098,00 0,25 Trabalhos a mais 0,00 4 098,00 0,25 0,00 4 098,00 Não 18.06.2014 540 56 29.02.2016 Sem Inf.
Não foi celebrado contrato adicional, nem foi
remetido Anexo
121Metropolitano de
Lisboa, EPE
Setor Empresarial
do Estado869/2015
Acabamentos do
prolongamento à
Reboleira da Linha
Azul
Vias de
comunicação
Estação /
Metropolitano8 795 074,38
CCP-DL 149/2012, de
12.073 14 240,00 0,16
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões
0,00 0,00 14 240,00 0,16 Não 11.06.2015 242 70 18.04.2016 Sem Inf.
122Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado1544/2014
Conservação
corrente por
contrato 2013-2016 -
Distrito de Guarda
Vias de
comunicaçãoEstradas 4 733 285,53
CCP-DL 149/2012, de
12.072 -7,96 0,00
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a menos
-129 313,16 -2,73 0,00 129 305,20 2,73 129 305,20 Não 18.09.2014 1095 19.09.2017 Sem Inf. Foi efetuada a compensação de trabalhos
123Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado803/2014
Conservação
corrente por
contrato 2013-2016 -
Distrito de Braga
Vias de
comunicaçãoEstradas 5 942 822,98
CCP-DL 149/2012, de
12.072 -61,43 0,00
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a menos
-251 561,40 -4,23 0,00 253 649,97 4,27 Não 02.07.2014 1095 01.07.2017 Sem Inf. Foi efetuada a compensação de trabalhos
124 Município OdemiraAdministração
Local1577/2015
Requalificação e
valorização de Vila
Nova de Milfontes -
Zona 1B
Vias de
comunicaçãoEstradas 617 525,85
CCP-DL 149/2012, de
12.071 14 705,46 2,38
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões
0,00 0,00 14 705,46 2,38 14 705,46 7 468,68 7 468,68 Não 09.08.2015 210 04.06.2016 Sem Inf.
125Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado790/2014
Conservação
corrente por
contrato 2013-2016 -
Distrito do Porto
Vias de
comunicaçãoEstradas 6 389 306,87
CCP-DL 149/2012, de
12.075 -0,14 0,00
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a menos
-167 216,44 -2,62 0,00 167 216,30 2,62 167 216,30 Não 02.07.2014 1095 01.07.2017 Sem Inf. Foi efetuada a compensação de trabalhos
126Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado1018/2014
Conservação
corrente por
contrato 2013-2016 -
Distrito de Viseu
Vias de
comunicaçãoEstradas 5 943 239,18
CCP-DL 149/2012, de
12.074 -1,04 0,00
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a menos
-131 510,43 -2,21 0,00 131 509,39 2,21 131 509,39 Não 01.08.2014 1095 31.07.2017 Sem Inf. Foi efetuada a compensação de trabalhos
127Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado1019/2014
Conservação
corrente por
contrato 2013-2016 -
Distrito de Castelo
Branco
Vias de
comunicaçãoEstradas 4 688 122,04
CCP-DL 149/2012, de
12.072 -4,14 0,00
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a menos
-200 610,19 -4,28 0,00 200 606,05 4,28 200 606,05 Não 01.08.2014 1095 31.07.201 Sem Inf. Foi efetuada a compensação de trabalhos
128 Município LisboaAdministração
Local380/2016
Reabilitação de
arruamentos e
estruturas de
saneamento - Zona
Oriental de Lisboa
Vias de
comunicaçãoEstradas 2 761 918,97
CCP-DL 149/2012, de
12.071 128,42 0,00 Trabalhos a mais 0,00 128,42 0,00 0,00 128,42 Não 17.03.2016 365 07.04.2017 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
129 Município AveiroAdministração
Local1109/2014
Construção da
Unidade de Saúde
Familiar de Esgueira
Edifícios Saúde 662 651,61CCP-DL 149/2012, de
12.071 2 749,85 0,41
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a menos
-7 166,23 -1,08 0,00 2 749,85 0,41 Não 02.02.2015 360 18.12.2015 Sem Inf.
130 Município AveiroAdministração
Local1001/2010
Construção do
Centro de Alto
Rendimento/CAR-
SURF de São Jacinto
Edifícios Desporto 875 407,55 CCP - Versão inicial 1 20 524,47 2,34
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a mais
0,00 13 733,21 1,57 6 791,26 0,78 Não 30.03.2011 365 … 31.12.2015
Houve um contrato de cessão da posição
contratual, no valor de 282.013,96 €,
consignada em 11.11.2015, enviado ao TdC em
03.12.2015
131 Município AlandroalAdministração
Local1060/2013
Reabilitação e
ampliação de
edifício para forças
de segurança
Edifícios Edifícios 489 526,39CCP-DL 149/2012, de
12.071 52 875,34 10,80
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a mais e a
menos
-30 143,71 -6,16 41 382,38 8,45 11 492,96 2,35 22 658,93 30 216,41 5 746,48 5 746,48 Não 16.12.2014 365 05.08.2016 Sem Inf.
132 Município LisboaAdministração
Local1295/2015
Reabilitação de
pavimentos e
estruturas de
drenagem na cidade
de Lisboa
Vias de
comunicaçãoEstradas 3 204 890,92
CCP-DL 149/2012, de
12.075 277 344,41 8,65 Trabalhos a mais 0,00 277 344,41 8,65 0,00 277 344,41 Não 31.07.2015 730 30.07.2017 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
133 Município LisboaAdministração
Local1367/2015
Reabilitação de
arruamentos e
infraestruturas de
saneamento - Zona
norte de Lisboa
Vias de
comunicaçãoEstradas 3 099 986,21
CCP-DL 149/2012, de
12.079 5 578,64 0,18 Trabalhos a mais 0,00 5 578,64 0,18 0,00 5 578,64 Não 10.08.2015 730 09.08.2017 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
134
IGFEJ - Instituto de
Gestão Financeira e
Equipamentos da
Justiça, I.P.
Administração
Central 947/2015
Remodelação e
ampliação do
Palácio da Justiça
do Funchal, no
âmbito da reforma
da organização
judiciária
Edifícios/
ReabilitaçãoJustiça 1 965 000,00
CCP-DL 149/2012, de
12.072 10 579,41 0,54
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões e
trabalhos a mais
0,00 1 882,83 0,10 8 696,58 0,44 Não 06.07.2015 420 29.08.2016 Sem Inf.
136 Município LisboaAdministração
Local1057/2015
Instalação da Escola
da Baixa (JI +EB1) -
Adaptação parcial
do extinto Tribunal
da Boa Hora -
Financiamento
Piparu
Edifícios/
ReabilitaçãoEducação 2 279 213,41
CCP-DL 149/2012, de
12.071 33 726,76 1,48
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a mais e a
menos
-337,68 -0,01 17 938,89 0,79 15 787,87 0,69 Não 30.07.2015 540 26.01.2017 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
137 Município LisboaAdministração
Local395/2015
Beneficiação geral,
ampliação e
espaços exteriores
da EB1/JI Mestre
Querubim Lçapa -
Financiamento
Piparu
Edifícios/
ReabilitaçãoEducação 1 459 999,98
CCP-DL 149/2012, de
12.071 4 176,87 0,29
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões e
trabalhos a mais
0,00 1 165,27 0,08 3 011,60 0,21 Não 24.04.2015 300 29.12.2016 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
138 Município LisboaAdministração
Local1369/2015
Empreitada n.º
2505/14/DMHDS/D
PH - Renovação de
fogos e zonas
comuns das torres
do Alto da Eira -
Financiamento
PIPARU
Edifícios/
ReabilitaçãoSocial 524 316,04
CCP-DL 149/2012, de
12.073 15 581,30 2,97
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a menos
-15 581,30 -2,97 0,00 15 581,30 2,97 15 581,30 Não 06.08.2015 150 42 03.06.2016 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
139Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado652/2015
EN 118, Km 43+400,
Ponte da Vala -
Reforço estrutural
dos pilares
Vias de
comunicaçãoEstradas 414 160,72
CCP-DL 149/2012, de
12.073 46 376,88 11,20
Trabalhos a mais e a
menos-63 303,60 -15,28 109 680,48 26,48 0,00 109 680,48 Não 09.03.2015 170 120 … 24.12.2015 Foi efetuada a compensação de trabalhos
140Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado1826/2015
EN223 - PS ao Km
17+400, EN109 - PH
ao Km 34+400 e
ponte ao Km
53+324 e ER230 -
PH ao Km 22+433 -
Reabilitação,
reforço e
alargamento ou
substituição das
obras de arte
Vias de
comunicaçãoEstradas 541 985,01
CCP-DL 149/2012, de
12.071 6 684,11 1,23
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a mais e a
menos
-10 431,33 -1,92 15 638,58 2,89 1 476,86 0,27 7 311,84 9 803,60 Não 12.10.2015 150 60 … 09.07.2016 Foi efetuada a compensação de trabalhos
N.º Dossiê
(Ano 2016)Organismo Tipo de Entidade Proc.º Visto Objeto do contrato Tipo de obra Subtipo obra Valor inicial (€) Regime aplicável
N.º
Adicional
Valor indicado
no Adicional
(€)
% Contrato
inicial
Qualificação dos
trabalhos
Trabalhos a menos
(€)%
Trabalhos a mais
(€)% Erros e omissões (€) %
Trabalhos a preços
contratuais (€)
Trabalhos a preços
novos (€)
Resp. E/O do
dono da obra (€)
Responsabilida
de do
cocontrante (€)
Acionou
responsab. de
terceiros/autor
do projeto
(Sim/Não)
Valor da
indemnização/
juros a pagar
pelo dono da
obra (€)
Multas aplicadas
pelo dono da
obra
Data de
consignação da
obra
Prazo de
execução
contratual
(dias)
Prazo de
execução
dos
trabalhos
adicionais
(dias)
Prorrogaçõe
s/suspençõe
s de prazo
concedidas
(dias)
Data
prevista
para o
termo da
execução
física da
obra
Data do
termo da
execução
física da
obra
OBS.
141 Município LisboaAdministração
Local547/2015
Reaqualificação e
conservação do
Palácio das Galveias -
Financiamento
Piparu
Edifícios/
ReabilitaçãoCultura 1 787 812,00
CCP-DL 149/2012, de
12.071 35 756,30 2,00
Trabalhos a mais e a
menos-11 156,25 -0,62 35 756,30 2,00 0,00 35 756,30 Não 24.04.2015 330 … 11.11.2016 Não foi celebrado contrato adicional
142 Município LisboaAdministração
Local1293/2013
Consolidação
estrutural de 3
edifícios em Alfama -
Rua S. João da Praça
6-8 com Beco do
Guedes 2-4, Rua S.
João da Praça 2-4
com Rua da Adiça 1
e Rua da Adiça 3-3A -
Freguesia de S.
Miguel -
Financiamento de
Piparu
Edifícios/
ReabilitaçãoEdifícios 396 000,00
CCP-DL 149/2012, de
12.075 22 084,21 5,58
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a mais e a
menos
-14 724,59 -3,72 12 103,06 3,06 9 981,15 2,52 Não 03.10.2013 180 454 … 15.09.2015 Não foi celebrado contrato adicional
143 Município LisboaAdministração
Local1057/2015
Instalação da Escola
da Baixa (JI +EB1) -
Adaptação parcial
do extinto Tribunal
da Boa Hora -
Financiamento
Piparu
Edifícios/
ReabilitaçãoEducação 2 279 213,41
CCP-DL 149/2012, de
12.072 11 725,16 0,51
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a mais e a
menos
-999,77 -0,04 5 038,76 0,22 6 686,40 0,29 Não 30.07.2015 540 26.01.2017 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
144 Município OeirasAdministração
Local2135/2014
Construção do
Centro de Saúde de
Carnaxide
Edifícios Saúde 2 099 800,00CCP-DL 149/2012, de
12.072 42 720,06 2,03
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a menos
-61 729,29 -2,94 0,00 42 720,06 2,03 Não 04.05.2015 270 81 31.05.2016 Sem Inf.
145 Parque Escolar, EPESetor Empresarial
do Estado304/2011
Execução das obras
de modernização
para a fase 3 do
programa de
modernização das
escolasa com
ensino secundário -
lote 3EL8 - Escola
Secundária de D.
joão V e Escola
Edifícios/
ReabilitaçãoEducação 28 512 253,92 CCP - Versão inicial 31 -76 222,24 -0,27
Trabalhos a maia e a
menos-147 767,81 -0,52 71 545,57 0,25 0,00 71 545,57 Não 641 563,60 22.02.2011 540 … 31.05.2016 Tribunal Arbitral pendente
146 Parque Escolar, EPESetor Empresarial
do Estado1379/2010
Execução das obras
de modernização
para a fase 3 do
programa de
modernização das
escolasa com
ensino secundário -
lote 3L3 - Escola
Secundária de Mem
Edifícios/
ReabilitaçãoEducação 27 980 000,00 CCP - Versão inicial 14 5 355,00 0,02 Trabalhos a mais 0,00 5 355,00 0,02 0,00 5 355,00 Não 1 182 400,32 696 094,91 08.10.2010 540 … 17.10.2016
Indemnização Litigios que ocasionaram
pagamnetos por: - custos acrescidos de mão
de obra, equipamentos e encargos gerais com
estaleiros e estrutura central das empresas
(valor maior); - juros por pagamentos em
atraso; - custos de serviços de vigilância.
Multas por incumprimento do prazo de
execução da obra
147 Parque Escolar, EPESetor Empresarial
do Estado1732/2010
Execução das obras
de modernização
para a fase 3 do
programa de
modernização das
escolasa com
ensino secundário -
lote 3EL1 - Escola
Básica e Secundária
Frei Gonçalo
Azevedoi, Escola
Secundária Quinta
Edifícios/
ReabilitaçãoEducação 35 995 206,72 CCP - Versão inicial 14 -126,23 0,00
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a mais e a
menos
-4 946,90 -0,01 2 582,51 0,01 2 238,16 0,01 4 820,67 Não 4 525 919,66 2 172 096,29 23.11.2010 540 58 31.07.2016 Sem Inf.
Indemnização Litigios que ocasionaram
pagamentos por: - custos acrescidos de mão
de obra, equipamentos e encargos gerais com
estaleiros e estrutura central das empresas
(valor maior); - quebra de rendimentos; - juros
por pagamentos em atraso; - encargos
financeiros; - sobrecustos de manutenção de
garantias bancárias; - trabalhos executados e
não pagos. Multas já decididas em Tribunal
Arbitral e outra ainda pendente
148 Parque Escolar, EPESetor Empresarial
do Estado1379/2010
Execução das obras
de modernização
para a fase 3 do
programa de
modernização das
escolasa com
ensino secundário -
lote 3L3 - Escola
Secundária de Mem
Edifícios/
ReabilitaçãoEducação 27 980 000,00 CCP - Versão inicial 15 -15 722,04 -0,06
Trabalhos a mais e a
menos-170 767,46 -0,61 155 045,42 0,55 0,00 155 045,42 Não 1 182 400,32 696 094,91 08.10.2010 540 … 17.10.2016
Indemnização Litigios que ocasionaram
pagamnetos por: - custos acrescidos de mão
de obra, equipamentos e encargos gerais com
estaleiros e estrutura central das empresas
(valor maior); - juros por pagamentos em
atraso; - custos de serviços de vigilância.
Multas por incumprimento do prazo de
execução da obra
149Universidade de
Coimbra
Administração
Central1229/2014
Reabilitação das
estufas e espaço
Ciência in Situ do
Jardim Botânico da
Universidade de
Coimbra
Edifícios/
ReabilitaçãoEducação 953 470,76
CCP-DL 149/2012, de
12.071 20 275,00 2,13
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões
0,00 0,00 20 275,00 2,13 20 275,00 Não 15.09.2014 180 282 … 21.12.2015
150 Município MoitaAdministração
Local1224/2015
Infraestruturas do
Penteado - Bairro
Central e Operário
Infraestruturas Infraestruturas 795 843,26CCP-DL 149/2012, de
12.071 12 803,16 1,61 Trabalhos a mais 0,00 12 803,16 1,61 0,00 Não 18.06.2015 420 … 25.10.2016
151 SMAS AlmadaAdministração
Local1597/2015
Construção e
remodelação de
infraestruturas da
ETAR do Valdeão
Infraestruturas Saneamento básico 1 032 374,04CCP-DL 149/2012, de
12.071 11 613,48 1,12 Trabalhos a mais 0,00 11 613,48 1,12 0,00 Não 29.10.2015 210 … 28.06.2016
152 Parque Escolar, EPESetor Empresarial
do Estado304/2011
Execução das obras
de modernização
para a fase 3 do
programa de
modernização das
escolasa com
ensino secundário -
lote 3EL8 - Escola
Secundária de D.
joão V e Escola
Edifícios/
ReabilitaçãoEducação 28 512 253,92 CCP - Versão inicial 32 496,08 0,00
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões
0,00 0,00 496,08 0,00 Não 641 563,60 22.02.2011 540 … 31.07.2016 Tribunal Arbitral pendente
153Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado947/2014
Conservação
corrente por
contrato 2013-2016 -
Distrito de Setúbal
Vias de
comunicaçãoEstradas 6 443 963,55
CCP-DL 149/2012, de
12.074 -0,06 0,00
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a menos
-540 923,85 -8,39 0,00 540 923,79 8,39 338 578,01 202 345,78 Não 28.07.2014 1095 27.07.2017 Sem Inf. Foi efetuada a compensação de trabalhos
154 Município LisboaAdministração
Local2230/2014
Reabilitação de
conjunto de
edifícios - Pátio José
Pereira - Rua do
Reconhecimento 35
e Beco do Leão 2-4,
Freguesia do
Castelo
Edifícios/
ReabilitaçãoSocial 414 500,00
CCP-DL 149/2012, de
12.079 2 511,09 0,61
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a menos
-353,72 -0,09 0,00 2 511,09 0,61 1 710,92 800,17 Não 27.01.2015 180 153 … 30.07.2016 Não foi celebrado contrato adicional
155 Município OvarAdministração
Local1513/2015
Beneficiação da Rua
Camilo Castelo
Branco, Rua dos
Irmãos Oliveira
Lopes e envolventes
- Ovar
Vias de
comunicaçãoEstradas 435 000,01
CCP-DL 149/2012, de
12.071 3 654,00 0,84
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a menos
-2 008,50 -0,46 0,00 3 654,00 0,84 3 654,00 Não 27.08.2015 300 … 25.06.2016
156Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado1897/2014
Conservação
corrente por
contrato 2013-2016 -
Distrito de Évora
Vias de
comunicaçãoEstradas 5 625 833,18
CCP-DL 149/2012, de
12.072 -2,38 0,00
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a mais e a
menos
-342 946,03 -6,10 48 087,84 0,85 294 855,80 5,24 293 456,30 49 487,34 Não 01.10.2014 1095 30.09.2017 Sem Inf. Foi efetuada a compensação de trabalhos
157Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado225/2013
EN15 Penafiel
(Km31+600) e
Amarante
(Km57+800) -
Reabilitação
Vias de
comunicaçãoEstradas 3 699 625,89 CCP - Versão inicial 6 -30 711,01 -0,83
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a menos
-59 056,16 -1,60 0,00 28 345,15 0,77 28 345,15 Não 21.05.2013 270 31.07.2015 Sem Inf. Compensação legalmente admíssivel
158Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado1158/2015
Sinalização vertical
2015 - Lote V
Vias de
comunicaçãoEstradas 999 691,97
CCP-DL 149/2012, de
12.071 -19,50 0,00
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a mais e a
menos
-218 584,20 -21,87 9 630,08 0,96 208 934,62 20,90 187 632,87 30 931,83 Não 09.07.2015 365 … 31.10.2016 Foi efetuada a compensação de trabalhos
N.º Dossiê
(Ano 2016)Organismo Tipo de Entidade Proc.º Visto Objeto do contrato Tipo de obra Subtipo obra Valor inicial (€) Regime aplicável
N.º
Adicional
Valor indicado
no Adicional
(€)
% Contrato
inicial
Qualificação dos
trabalhos
Trabalhos a menos
(€)%
Trabalhos a mais
(€)% Erros e omissões (€) %
Trabalhos a preços
contratuais (€)
Trabalhos a preços
novos (€)
Resp. E/O do
dono da obra (€)
Responsabilida
de do
cocontrante (€)
Acionou
responsab. de
terceiros/autor
do projeto
(Sim/Não)
Valor da
indemnização/
juros a pagar
pelo dono da
obra (€)
Multas aplicadas
pelo dono da
obra
Data de
consignação da
obra
Prazo de
execução
contratual
(dias)
Prazo de
execução
dos
trabalhos
adicionais
(dias)
Prorrogaçõe
s/suspençõe
s de prazo
concedidas
(dias)
Data
prevista
para o
termo da
execução
física da
obra
Data do
termo da
execução
física da
obra
OBS.
159 Município LisboaAdministração
Local1310/2015
Conservação de
pavimentos
betuminosos na
zona oriental da
cidade de Lisboa
Vias de
comunicaçãoEstradas 597 796,96
CCP-DL 149/2012, de
12.072 9 139,68 1,53 Trabalhos a mais 0,00 9 139,68 1,53 0,00 9 139,68 Não 06.07.2015 365 07.07.2016 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
160 Município LisboaAdministração
Local547/2015
Reaqualificação e
conservação do
Palácio das Galveias -
Financiamento
Piparu
Edifícios/
ReabilitaçãoCultura 1 787 812,00
CCP-DL 149/2012, de
12.072 18 677,31 1,04
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a mais e a
menos
-2 829,80 -0,16 12 480,87 0,70 6 196,44 0,35 Não 24.04.2015 330 … 11.11.2016 Não foi celebrado contrato adicional
161Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado1742/2014
IP4(A4) - Sublanço
nó de ligação ao IP4
/ Túnel do Marão
Vias de
comunicaçãoEstradas 29 470 384,74
CCP-DL 149/2012, de
12.074 -131 812,28 -0,45
Trabalhos a mais e a
menos-905 759,27 -3,07 773 946,99 2,63 0,00 748 097,99 25 849,00 Não 23.09.2014 450 89 … 15.03.2016 Foi efetuada a compensação de trabalhos
162Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado1893/2014
EN 13 - Entre LC
Maia/Vila do Conde
(Km 9+680) e
ligação IC1/A28 (Km
18+200) -
Reabilitação
Vias de
comunicaçãoEstradas 1 648 288,62
CCP-DL 149/2012, de
12.072 5 905,37 0,36
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a menos
-22 240,15 -1,35 0,00 28 145,52 1,71 28 145,52 Não 24.11.2014 180 70 … 31.07.2015 Foi efetuada a compensação de trabalhos
163 Município LisboaAdministração
Local1367/2015
Reabilitação de
arruamentos e
infraestruturas de
saneamento - Zona
norte de Lisboa
Vias de
comunicaçãoEstradas 3 099 986,21
CCP-DL 149/2012, de
12.0710 31 890,92 1,03 Trabalhos a mais 0,00 31 890,92 1,03 0,00 31 890,92 Não 10.08.2015 730 09.08.2017 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
164 Município LisboaAdministração
Local1295/2015
Reabilitação de
pavimentos e
estruturas de
drenagem na cidade
de Lisboa
Vias de
comunicaçãoEstradas 3 204 890,92
CCP-DL 149/2012, de
12.076 11 861,60 0,37 Trabalhos a mais 0,00 11 861,60 0,37 0,00 11 861,60 Não 31.07.2015 730 30.07.2017 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
165 Município OvarAdministração
Local1513/2015
Beneficiação da Rua
Camilo Castelo
Branco, Rua dos
Irmãos Oliveira
Lopes e envolventes
- Ovar
Vias de
comunicaçãoEstradas 435 000,01
CCP-DL 149/2012, de
12.072 6 726,90 1,55
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a mais e a
menos
-3 094,00 -0,71 1 630,90 0,37 5 096,00 1,17 6 726,90 Não 27.08.2015 300 … 25.06.2016
166 Município LisboaAdministração
Local900/2016
Reforço dos pilares
e fundações do
viaduto da Av.
General Nortan de
Matos Frente ao
C.C. Fonte Nova
Vias de
comunicaçãoEstradas 400 000,01
CCP-DL 149/2012, de
12.071 185 517,22 46,38
Trabalhos a mais e a
menos-185 517,22 -46,38 185 517,22 46,38 0,00 185 517,22 Não 02.05.2016 180 … 29.10.2016 Não foi celebrado contrato adicional
167 Município MoitaAdministração
Local1225/2015
Ampliação da Escola
EB1/JI n.º 2 de
Alhos Vedros
Edifícios/
ReabilitaçãoEducação 618 945,15
CCP-DL 149/2012, de
12.071 1 599,00 0,26 Trabalhos a mais 0,00 1 599,00 0,26 0,00 Não 01.07.2015 410 … 14.08.2016
168Município Santo
Tirso
Administração
Local213/2015
Requalificação do
Museu Abade
Pedrosa - MIEC- 2.ª
fase
Edifícios/
ReabilitaçãoCultura 915 211,43
CCP-DL 149/2012, de
12.071 43 759,40 4,78
Trabalhos a mais e a
menos-9 529,55 -1,04 53 288,95 5,82 0,00 Não 26.01.2015 240 68 … 30.05.2016 Foi efetuada a compensação de trabalhos
169 Parque Escolar, EPESetor Empresarial
do Estado2669/2015
Conclusão da
empreitada de
execução das obras
de modernização da
Escola Secundária
de Ponte de Lima
Edifícios/
ReabilitaçãoEducação 9 948 068,08
CCP-DL 149/2012, de
12.071 3 181,42 0,03
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a menos
-1 874,59 -0,02 0,00 3 921,17 0,04 Não 28.01.2016 450 … 28.04.2017 Foi efetuada a compensação de trabalhos
170 Município BejaAdministração
Local1219/2015
Centro de
arqueologia e artesEdifícios Cultura 2 236 215,86
CCP-DL 149/2012, de
12.071 894 486,35 40,00 Trabalhos a mais -1 036 736,65 -46,36 894 486,35 40,00 0,00 Não 16.10.2015 270 155 15.12.2016 Sem Inf.
171 Município LisboaAdministração
Local772/2015
Conservação e
manutenção da
rede pública de
saneamento na
zona oriental da
cidade de Lisboa
Infraestruturas Infraestruturas 414 208,20CCP-DL 149/2012, de
12.071 55,00 0,01 Trabalhos a mais 0,00 55,00 0,01 0,00 55,00 Não 13.04.2015 365 12.04.2016 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
172Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado1766/2014
EN10 entre Porto
Alto (Km 110+646)
e Vila Franca de Xira
(Km 118+560) -
Reabilitação
Vias de
comunicaçãoEstradas 1 718 772,80
CCP-DL 149/2012, de
12.071 -14 811,16 -0,86
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a menos
-531 009,79 -30,89 84 185,45 4,90 432 013,18 25,13 236 015,82 280 182,81 Não 02.11.2015 180 27.05.2016 Sem Inf. Foi efetuada a compensação de trabalhos
173Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado161/2015
Eletrificação do
troço Caíde-Marco -
Linha do Douro
Vias de
comunicaçãoCaminhos de ferro 6 171 486,91
CCP-DL 149/2012, de
12.072 7 311,46 0,12
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a menos
-715,13 -0,01 0,00 8 026,59 0,13 8 026,59 Não 18.05.2015 450 10.08.2016 Sem Inf. Foi efetuada a compensação de trabalhos
174 Município LisboaAdministração
Local380/2016
Reabilitação de
arruamentos e
estruturas de
saneamento - Zona
Oriental de Lisboa
Vias de
comunicaçãoEstradas 2 761 918,97
CCP-DL 149/2012, de
12.072 162 364,51 5,88 Trabalhos a mais 0,00 162 364,51 5,88 0,00 162 364,51 Não 17.03.2016 365 07.04.2017 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
175Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado161/2015
Eletrificação do
troço Caíde-Marco -
Linha do Douro
Vias de
comunicaçãoCaminhos de ferro 6 171 486,91
CCP-DL 149/2012, de
12.073 20 903,31 0,34
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a menos
-2 917,64 -0,05 0,00 23 820,95 0,39 Não 18.05.2015 450 10.08.2016 Sem Inf. Foi efetuada a compensação de trabalhos
176Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado1104/2015
Marcação
rodoviária 2015 -
Lote IV
Vias de
comunicaçãoEstradas 616 995,06
CCP-DL 149/2012, de
12.073 0,00 0,00
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a mais e a
menos
-41 404,86 -6,71 6 736,56 1,09 34 668,30 5,62 41 129,30 275,56 Não 18.05.2015 180 150 … 12.05.2016 Foi efetuada a compensação de trabalhos
177Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado1147/2015
EN306 - PH do
Ribeiro das Pias ao
Km 16+419 e ponte
ao Km 24+667,
EN202 - PH ao Km
18+587 e ponte de
Ferreira ao Km
23+759.
Reabilitação e
alargamento ou
substituição das
obras de arte
Vias de
comunicaçãoEstradas 383 613,80
CCP-DL 149/2012, de
12.071 12 037,93 3,14
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a mais e a
menos
-1 700,00 -0,44 0,00 13 737,93 3,58 13 737,93 Não 11.08.2015 210 118 01.07.2017 Sem Inf. Foi efetuada a compensação de trabalhos
178 Município LisboaAdministração
Local898/2015
Reabilitação de
edifício municipal
sito na Rua Nova do
Almada n.º 47 a 57
ne Largo da Boa
Hora n.º 5 a 11 -
Financiamento
Piparu
Edifícios/
Reabilitaçãoserviços 969 940,18
CCP-DL 149/2012, de
12.071 104 363,05 10,76
Trabalhos a mais e a
menos-9 513,69 -0,98 113 876,74 11,74 0,00 20 212,74 93 664,00 Não 14.07.2015 330 128 23.02.2017 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
179 Município LisboaAdministração
Local395/2015
Beneficiação geral,
ampliação e
espaços exteriores
da EB1/JI Mestre
Querubim Lçapa -
Financiamento
Piparu
Edifícios/
ReabilitaçãoEducação 1 459 999,98
CCP-DL 149/2012, de
12.072 3 355,71 0,23
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões e
trabalhos a mais
0,00 0,00 3 355,71 0,23 3 355,71 Não 24.04.2015 300 29.12.2016 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
N.º Dossiê
(Ano 2016)Organismo Tipo de Entidade Proc.º Visto Objeto do contrato Tipo de obra Subtipo obra Valor inicial (€) Regime aplicável
N.º
Adicional
Valor indicado
no Adicional
(€)
% Contrato
inicial
Qualificação dos
trabalhos
Trabalhos a menos
(€)%
Trabalhos a mais
(€)% Erros e omissões (€) %
Trabalhos a preços
contratuais (€)
Trabalhos a preços
novos (€)
Resp. E/O do
dono da obra (€)
Responsabilida
de do
cocontrante (€)
Acionou
responsab. de
terceiros/autor
do projeto
(Sim/Não)
Valor da
indemnização/
juros a pagar
pelo dono da
obra (€)
Multas aplicadas
pelo dono da
obra
Data de
consignação da
obra
Prazo de
execução
contratual
(dias)
Prazo de
execução
dos
trabalhos
adicionais
(dias)
Prorrogaçõe
s/suspençõe
s de prazo
concedidas
(dias)
Data
prevista
para o
termo da
execução
física da
obra
Data do
termo da
execução
física da
obra
OBS.
180 Parque Escolar, EPESetor Empresarial
do Estado489/2011
Execução das obras
de modernização
para a fase 3 do
programa de
modernização das
escolas com ensino
secundário - lote
3ES7- Escola
Secundária de
Campo Maior,
Escola Secundária
Edifícios/
ReabilitaçãoEducação 31 140 550,00 CCP - Versão inicial 17 -282 879,70 -0,91 Trabalhos a menos -282 879,70 -0,91 0,00 0,00 Não 6 685 837,45 11.04.2011 540 01.12.2014 Sem Inf.
181 Parque Escolar, EPESetor Empresarial
do Estado1820/2010
Execução das obras
de modernização
para a fase 3 do
programa de
modernização das
escolasa com
ensino secundário -
lote 3ES4- Escola
Secundária Jorge
Peixinho
Edifícios/
ReabilitaçãoEducação 12 587 000,00 CCP - Versão inicial 6 16 811,77 0,13
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões
0,00 0,00 16 811,77 0,13 Não 507 733,59 618 536,65 24.01.2011 540 185 29.11.2016 Sem Inf.
Indemnização Litigios que ocasionaram
pagamentos por: - custos acrescidos de mão
de obra, equipamentos e encargos gerais com
estaleiros e estrutura central das empresas
(valor maior); - juros por pagamentos em
atraso; - trabalhos executados e não pagos.
Multas por incumprimento de prazo.
182 Município LisboaAdministração
Local1309/2015
Reabilitação de
arruamentos e
infraestruturas de
saneamento - Zona
Sul de Lisboa
Vias de
comunicaçãoEstradas 2 800 000,01
CCP-DL 149/2012, de
12.076 79 513,42 2,84
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões
0,00 0,00 79 513,42 2,84 79 513,42 Não 24.08.2015 730 23.08.2017 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
183
IGFEJ - Instituto de
Gestão Financeira e
Equipamentos da
Justiça, I.P.
Administração
Central 867/2012
Construção do novo
edifício do Instituto
Nacional de
Medicina Legal em
Coimbra
Edifícios Justiça 5 771 641,83 CCP - Versão inicial 4 33 970,56 0,59
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a mais
0,00 16 004,00 0,28 17 996,56 0,31 7 012,19 26 958,37 Não 20.12.2012 900 70 18.08.2016 Sem Inf.
184 Município LisboaAdministração
Local1057/2015
Instalação da Escola
da Baixa (JI +EB1) -
Adaptação parcial
do extinto Tribunal
da Boa Hora -
Financiamento
Piparu
Edifícios/
ReabilitaçãoEducação 2 279 213,41
CCP-DL 149/2012, de
12.073 30 459,22 1,34
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a mais e a
menos
-402,20 -0,02 30 036,03 1,32 423,19 0,02 30 459,22 Não 30.07.2015 540 26.01.2017 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
185Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado163/2015
Conservação
corrente por
contrato 2014-2015
rede de
autoestradas da
Grande Lisboa
Vias de
comunicaçãoEstradas 2 870 070,00
CCP-DL 149/2012, de
12.071 -3,70 0,00
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a mais e a
menos
-655 499,52 -22,84 242 355,23 8,44 413 140,59 14,39 413 140,59 242 355,23 Não 31.03.2015 425 29.05.2016 Sem Inf. Foi efetuada a compensação de trabalhos
186Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado917/2014
Conservação
corrente por
contrato 2013-2016 -
Distrito de Coimbra
Vias de
comunicaçãoEstradas 6 435 113,75
CCP-DL 149/2012, de
12.073 -3,67 0,00
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a menos
-147 466,78 -2,29 0,00 147 466,78 2,29 147 466,78 Não 01.08.2014 1095 31.07.2017 Sem Inf. Foi efetuada a compensação de trabalhos
187 Município LisboaAdministração
Local1295/2015
Reabilitação de
pavimentos e
estruturas de
drenagem na cidade
de Lisboa
Vias de
comunicaçãoEstradas 3 204 890,92
CCP-DL 149/2012, de
12.077 93 025,27 2,90 Trabalhos a mais 0,00 93 025,27 2,90 0,00 93 025,27 Não 31.07.2015 730 30.07.2017 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
188Município Santo
Tirso
Administração
Local1069/2014
Requalificação do
Museu Abade
Pedrosa - MIEC-1.ª
fase
Edifícios/
ReabilitaçãoCultura 1 998 566,10
CCP-DL 149/2012, de
12.072 55 059,06 2,75
Trabalhos a mais e a
menos-23 162,67 -1,16 55 059,06 2,75 0,00 Não 28.08.2014 720 30 … 30.05.2016
189 Município LisboaAdministração
Local1367/2015
Reabilitação de
arruamentos e
infraestruturas de
saneamento - Zona
norte de Lisboa
Vias de
comunicaçãoEstradas 3 099 986,21
CCP-DL 149/2012, de
12.0711 229 815,36 7,41
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a mais
0,00 220 594,71 7,12 9 220,65 0,30 229 815,36 Não 10.08.2015 730 09.08.2017 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
190 Município LisboaAdministração
Local1369/2015
Empreitada n.º
2505/14/DMHDS/D
PH - Renovação de
fogos e zonas
comuns das torres
do Alto da Eira -
Financiamento
PIPARU
Edifícios/
ReabilitaçãoSocial 524 316,04
CCP-DL 149/2012, de
12.074 12 044,87 2,30
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a mais e a
menos
-2 057,14 -0,39 4 515,00 0,86 7 529,87 1,44 12 044,87 Não 06.08.2015 150 132 03.06.2016 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
191 Parque Escolar, EPESetor Empresarial
do Estado304/2011
Execução das obras
de modernização
para a fase 3 do
programa de
modernização das
escolasa com
ensino secundário -
lote 3EL8 - Escola
Secundária de D.
joão V e Escola
Secundária
Seomara Costa
Primo
Edifícios/
ReabilitaçãoEducação 28 512 253,92 CCP - Versão inicial 33 2 425,00 0,01 Trabalhos a mais 0,00 2 425,00 0,01 0,00 2 425,00 Não 641 563,60 22.02.2011 540 … 30.09.2016 Tribunal Arbitral pendente
192Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado1103/2015
Marcação
rodoviaria 2015 -
Lote III
Vias de
comunicaçãoEstradas 896 576,68
CCP-DL 149/2012, de
12.071 -6,08 0,00
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões e
trabalhos a menos
-82 575,06 -9,21 0,00 82 568,98 9,21 82 568,98 Não 22.06.2015 180 222 … 28.07.2016 Foi efetuada a compensação de trabalhos
193 Município AveiroAdministração
Local315/2012
Parque da
sustentabilidade
/PdS/Ponte pedonal
- Ligação Baixa de
Santo António ao
Parque Infante D.
Pedro
Obras de
urbanizaçãoArranjos exteriores 658 921,90 CCP - Versão inicial 2 20 565,59 3,12
Trabalhos a mais e a
trabalhos a menos-20 565,59 -3,12 20 565,59 3,12 0,00 Não 12.03.2012 365 890 … 09.05.2016
194Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado1829/2015
Reparação e
manutenção de
equipamentos
semafóricos 2015 -
Lote III - COCN
Vias de
comunicaçãoEstradas 61 944,50
CCP-DL 149/2012, de
12.071 -10,25 -0,02
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões e
trabalhos a menos
-14 945,25 -24,13 0,00 14 935,00 24,11 14 935,00 Não 14.09.2015 365 … 13.09.2016 Foi efetuada a compensação de trabalhos
195Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado1518/2013
EN3 -2 - Ponte do
Reguengo sobre a
vala da Azambuja
ao Km 4+260.
Substituição da
obra de arte
Vias de
comunicaçãoEstradas 1 024 140,85
CCP-DL 149/2012, de
12.073 -22 747,76 -2,22
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões
-22 747,76 -2,22 0,00 0,00 Não 06.01.2014 365 311 13.11.2015 Sem Inf.
196Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado1624/2014
Conservação
corrente por
contrato 2013-2016 -
Distrito de Aveiro
Vias de
comunicaçãoEstradas 6 196 970,82
CCP-DL 149/2012, de
12.075 -0,38 0,00
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões e
trabalhos a menos
-724 117,04 -11,69 0,00 724 116,66 11,69 724 116,66 Não 26.09.2014 1095 25.09.2017 Sem Inf. Foi efetuada a compensação de trabalhos
197Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado934/2014
EN 10 - Ponte de
Sacavém sobre o
Rio Trancão
Vias de
comunicaçãoEstradas 2 549 067,00
CCP-DL 149/2012, de
12.073 -20 650,50 -0,81 Trtabalhos a menos -20 650,50 -0,81 0,00 0,00 Não 09.02.2015 365 26.05.2016 Sem Inf.
198Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado934/2014
EN 10 - Ponte de
Sacavém sobre o
Rio Trancão
Vias de
comunicaçãoEstradas 2 549 067,00
CCP-DL 149/2012, de
12.074 6 540,10 0,26
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões e
trabalhos a menos
-191 318,58 -7,51 0,00 197 858,68 7,76 83 003,35 114 855,33 Não 09.02.2015 365 26.05.2016 Sem Inf. Foi efetuada a compensação de trabalhos
199Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado1832/2015
Reparação e
manutenção de
equipamentos
semafóricos 2015 -
Lote VI - COS
Vias de
comunicaçãoEstradas 126 907,25
CCP-DL 149/2012, de
12.071 -82,50 -0,07
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões e
trabalhos a menos
-57 377,50 -45,21 0,00 57 295,00 45,15 57 295,00 Não 30.09.2015 365 29.09.2016 Sem Inf. Foi efetuada a compensação de trabalhos
N.º Dossiê
(Ano 2016)Organismo Tipo de Entidade Proc.º Visto Objeto do contrato Tipo de obra Subtipo obra Valor inicial (€) Regime aplicável
N.º
Adicional
Valor indicado
no Adicional
(€)
% Contrato
inicial
Qualificação dos
trabalhos
Trabalhos a menos
(€)%
Trabalhos a mais
(€)% Erros e omissões (€) %
Trabalhos a preços
contratuais (€)
Trabalhos a preços
novos (€)
Resp. E/O do
dono da obra (€)
Responsabilida
de do
cocontrante (€)
Acionou
responsab. de
terceiros/autor
do projeto
(Sim/Não)
Valor da
indemnização/
juros a pagar
pelo dono da
obra (€)
Multas aplicadas
pelo dono da
obra
Data de
consignação da
obra
Prazo de
execução
contratual
(dias)
Prazo de
execução
dos
trabalhos
adicionais
(dias)
Prorrogaçõe
s/suspençõe
s de prazo
concedidas
(dias)
Data
prevista
para o
termo da
execução
física da
obra
Data do
termo da
execução
física da
obra
OBS.
200Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado2136/2014
ER385 - Safara (Km
37+070) e Vila
Verde de Ficalho
(Km 56+510) -
Reabilitação
Vias de
comunicaçãoEstradas 3 110 614,26
CCP-DL 149/2012, de
12.076 -151 484,98 -4,87 Trabalhos a menos -151 484,98 -4,87 0,00 0,00 Não 26.01.2015 270 23.10.2015 Sem Inf.
201Universidade do
PortoFundação 1446/2014
Remodelação do
Centro de
Competências -
edifício de Apoio às
Estufas (antigo
museu) e do Centro
de Formação do
Campus Agrícola de
Vairão
Edifícios/
ReabilitaçãoEducação 1 173 722,17
CCP-DL 149/2012, de
12.075 825,00 0,07 Trabalhos a mais 0,00 825,00 0,07 0,00 825,00 Não 26.06.2014 365 193 27.05.2016 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
202Universidade do
PortoFundação 1446/2014
Remodelação do
Centro de
Competências -
edifício de Apoio às
Estufas (antigo
museu) e do Centro
de Formação do
Campus Agrícola de
Vairão
Edifícios/
ReabilitaçãoEducação 1 173 722,17
CCP-DL 149/2012, de
12.076 740,00 0,06
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões
0,00 0,00 1 480,00 0,13 1 480,00 740,00 740,00 Não 26.06.2014 365 193 27.05.2016 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
203Universidade do
PortoFundação 1446/2014
Remodelação do
Centro de
Competências -
edifício de Apoio às
Estufas (antigo
museu) e do Centro
de Formação do
Campus Agrícola de
Vairão
Edifícios/
ReabilitaçãoEducação 1 173 722,17
CCP-DL 149/2012, de
12.077 2 476,33 0,21
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a menos
-1 105,65 -0,09 0,00 2 476,33 0,21 2 476,33 Não 26.06.2014 365 193 27.05.2016 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
204Universidade do
PortoFundação 1446/2014
Remodelação do
Centro de
Competências -
edifício de Apoio às
Estufas (antigo
museu) e do Centro
de Formação do
Campus Agrícola de
Vairão
Edifícios/
ReabilitaçãoEducação 1 173 722,17
CCP-DL 149/2012, de
12.078 130,26 0,01
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a menos
-40,78 0,00 0,00 178,95 0,02 178,95 89,48 89,48 Não 26.06.2014 365 193 27.05.2016 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
205Universidade do
PortoFundação 1446/2014
Remodelação do
Centro de
Competências -
edifício de Apoio às
Estufas (antigo
museu) e do Centro
de Formação do
Campus Agrícola de
Vairão
Edifícios/
ReabilitaçãoEducação 1 173 722,17
CCP-DL 149/2012, de
12.079 1 408,06 0,12
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões
0,00 0,00 2 816,11 0,24 2 816,11 1 408,06 1 408,06 Não 26.06.2014 365 193 27.05.2016 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
206Universidade do
PortoFundação 1446/2014
Remodelação do
Centro de
Competências -
edifício de Apoio às
Estufas (antigo
museu) e do Centro
de Formação do
Campus Agrícola de
Vairão
Edifícios/
ReabilitaçãoEducação 1 173 722,17
CCP-DL 149/2012, de
12.0710 2 210,00 0,19
Trabalhos a mais e a
menos-335,94 -0,03 2 210,00 0,19 0,00 2 210,00 Não 26.06.2014 365 193 27.05.2016 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
207Universidade do
PortoFundação 1446/2014
Remodelação do
Centro de
Competências -
edifício de Apoio às
Estufas (antigo
museu) e do Centro
de Formação do
Campus Agrícola de
Vairão
Edifícios/
ReabilitaçãoEducação 1 173 722,17
CCP-DL 149/2012, de
12.0711 5 548,14 0,47
Trabalhos a mais e a
menos-3 261,38 -0,28 5 548,14 0,47 0,00 5 548,14 Não 26.06.2014 365 193 27.05.2016 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
208Universidade do
PortoFundação 1446/2014
Remodelação do
Centro de
Competências -
edifício de Apoio às
Estufas (antigo
museu) e do Centro
de Formação do
Campus Agrícola de
Vairão
Edifícios/
ReabilitaçãoEducação 1 173 722,17
CCP-DL 149/2012, de
12.0712 14 962,60 1,27 Trabalhos a mais 0,00 14 962,60 1,27 0,00 14 962,60 Não 26.06.2014 365 193 27.05.2016 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
209Universidade do
PortoFundação 1446/2014
Remodelação do
Centro de
Competências -
edifício de Apoio às
Estufas (antigo
museu) e do Centro
de Formação do
Campus Agrícola de
Vairão
Edifícios/
ReabilitaçãoEducação 1 173 722,17
CCP-DL 149/2012, de
12.0713 707,59 0,06
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões
0,00 0,00 707,59 0,06 707,59 Não 26.06.2014 365 193 27.05.2016 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
210Universidade do
PortoFundação 1446/2014
Remodelação do
Centro de
Competências -
edifício de Apoio às
Estufas (antigo
museu) e do Centro
de Formação do
Campus Agrícola de
Vairão
Edifícios/
ReabilitaçãoEducação 1 173 722,17
CCP-DL 149/2012, de
12.0714 779,60 0,07
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões
0,00 0,00 779,60 0,07 779,60 389,80 389,80 Não 26.06.2014 365 193 27.05.2016 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
211Centro Hospitalar do
Porto, EPE
Setor empresarial
do Estado757/2010
Construção do
Centro Materno
Infantil do Norte,
Hospital Maria Pia,
Maternidade Júlio
Dinis
Edifícios Saúde 34 299 900,00 CCP - Versão inicial 21 8 174,42 0,02
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões
0,00 0,00 8 174,42 0,02 8 174,42 Não 27.09.2010 852 26.05.2016 Sem Inf.
212Centro Hospitalar do
Porto, EPE
Setor empresarial
do Estado757/2010
Construção do
Centro Materno
Infantil do Norte,
Hospital Maria Pia,
Maternidade Júlio
Dinis
Edifícios Saúde 34 299 900,00 CCP - Versão inicial 20 67 567,17 0,20
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a mais e a
menos
-94 624,23 -0,28 102 278,47 0,30 59 912,93 0,17 162 191,40 161 230,78 960,62 Não 27.09.2010 852 26.05.2016 Sem Inf.
213 Parque Escolar, EPESetor Empresarial
do Estado350/2011
Execução das obras
de modernização
para a fase 3 do
programa de
modernização das
escolasa com
ensino secundário -
lote 3EN8 - Escola
Secundária Soares
de Basto, em
Edifícios/
ReabilitaçãoEducação 17 192 156,36 CCP - Versão inicial 7 -91 369,96 -0,53 Trabalhos a menos -91 369,96 -0,53 0,00 0,00 Não 415 309,72 22.02.2011 720 31.01.2016 Sem Inf.
Reequilibrio financeiro por suspensão da obra
e juros de mora
214 Parque Escolar, EPESetor Empresarial
do Estado291/2011
Execução das obras
de modernização
para a fase 3 do
programa de
modernização das
escolasa com
ensino secundário -
lote 3EN7 - Escola
Básica e Secundária
de Castelo de Paiva
e Escola Básica e
Edifícios/
ReabilitaçãoEducação 33 304 536,76 CCP - Versão inicial 22 -851 330,89 -2,56 Trabalhos a menos -851 330,89 -2,56 0,00 0,00 Não 138 686,38 21.02.2011 720 31.01.2016 Sem Inf. Juros por atraso de pagamentos
N.º Dossiê
(Ano 2016)Organismo Tipo de Entidade Proc.º Visto Objeto do contrato Tipo de obra Subtipo obra Valor inicial (€) Regime aplicável
N.º
Adicional
Valor indicado
no Adicional
(€)
% Contrato
inicial
Qualificação dos
trabalhos
Trabalhos a menos
(€)%
Trabalhos a mais
(€)% Erros e omissões (€) %
Trabalhos a preços
contratuais (€)
Trabalhos a preços
novos (€)
Resp. E/O do
dono da obra (€)
Responsabilida
de do
cocontrante (€)
Acionou
responsab. de
terceiros/autor
do projeto
(Sim/Não)
Valor da
indemnização/
juros a pagar
pelo dono da
obra (€)
Multas aplicadas
pelo dono da
obra
Data de
consignação da
obra
Prazo de
execução
contratual
(dias)
Prazo de
execução
dos
trabalhos
adicionais
(dias)
Prorrogaçõe
s/suspençõe
s de prazo
concedidas
(dias)
Data
prevista
para o
termo da
execução
física da
obra
Data do
termo da
execução
física da
obra
OBS.
215 Parque Escolar, EPESetor Empresarial
do Estado291/2011
Execução das obras
de modernização
para a fase 3 do
programa de
modernização das
escolasa com
ensino secundário -
lote 3EN7 - Escola
Básica e Secundária
de Castelo de Paiva
e Escola Básica e
Secundária de Vale
de Cambra
Edifícios/
ReabilitaçãoEducação 33 304 536,76 CCP - Versão inicial 23 -846 442,86 -2,54 Trabalhos a menos -846 442,86 -2,54 0,00 0,00 Não 138 686,38 21.02.2011 720 31.01.2016 Sem Inf. Juros por atraso de pagamentos
216 Parque Escolar, EPESetor Empresarial
do Estado350/2011
Execução das obras
de modernização
para a fase 3 do
programa de
modernização das
escolasa com
ensino secundário -
lote 3EN8 - Escola
Secundária Soares
de Basto, em
Oliveira de Azeméis
Edifícios/
ReabilitaçãoEducação 17 192 156,36 CCP - Versão inicial 8 -40 339,30 -0,23 Trabalhos a menos -40 339,30 -0,23 0,00 0,00 Não 415 309,72 22.02.2011 720 31.01.2016 Sem Inf.
Reequilibrio financeiro por suspensão da obra
e juros de mora
217
Polis Litoral
Sudoeste -
Sociedade para a
Requalificação e
Valorização do
Sudoeste
Alentejano e Costa
Vicentina, SA
Setor Empresarial
do Estado360/2015
Qualificação e
valorização dos
Portinhos de
Odemira
Obras marítimas Proteção costeira 501 949,00CCP-DL 149/2012, de
12.072 16 139,95 3,22 Trabalhos a mais 0,00 16 139,95 3,22 0,00 Não 22.04.2015 240 40 133 29.08.2016 Sem Inf.
218 Parque Escolar, EPESetor Empresarial
do Estado2669/2015
Conclusão da
empreitada de
execução das obras
de modernização da
Escola Secundária
de Ponte de Lima
Edifícios/
ReabilitaçãoEducação 9 948 068,08
CCP-DL 149/2012, de
12.072 79 080,89 0,79
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a menos
-43 967,91 -0,44 0,00 123 048,80 1,24 123 048,80 Não 28.01.2016 450 251 … 28.04.2017 Foi efetuada a compensação de trabalhos
221
EDIA, Empresa de
Desenvolvimento e
Infra-estruturas do
Alqueva, SA
Setor Empresarial
do Estado1786/2014
Contrução das
infraestruturas de
rega, viárias e de
drenagem do Bloco
Roxo-Sado
Obras hidráulicasAproveitamento
hidráulico12 998 538,77
CCP-DL 149/2012, de
12.072 177 674,30 1,37
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões
0,00 0,00 177 674,30 1,37 8 102,81 169 571,49 Não 27.10.2014 510 96 … 31.07.2016
222 Município LisboaAdministração
Local1368/2015
Conservação de
pavimentos
betuminosos na
zona ocidental de
Lisboa
Vias de
comunicaçãoEstradas 590 704,80
CCP-DL 149/2012, de
12.072 36 141,09 6,12 Trabalhos a mais 0,00 36 141,09 6,12 0,00 36 141,09 Não 20.07.2015 365 19.07.2016 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
223 Município LisboaAdministração
Local1295/2015
Reabilitação de
pavimentos e
estruturas de
drenagem na cidade
de Lisboa
Vias de
comunicaçãoEstradas 3 204 890,92
CCP-DL 149/2012, de
12.078 237 465,31 7,41 Trabalhos a mais 0,00 237 465,31 7,41 0,00 237 465,31 Não 31.07.2015 730 30.07.2017 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
224 Município LisboaAdministração
Local1681/2015
Conservação e
manutenção da
rede pública de
saneamento nas
zonas centro e
centro histórico
Vias de
comunicaçãoEstradas 523 611,73
CCP-DL 149/2012, de
12.071 14,15 0,00 Trabalhos a mais 0,00 14,15 0,00 0,00 14,15 Não 07.09.2015 365 06.09.2016 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
225 Município LisboaAdministração
Local1367/2015
Reabilitação de
arruamentos e
infraestruturas de
saneamento - Zona
norte de Lisboa
Vias de
comunicaçãoEstradas 3 099 986,21
CCP-DL 149/2012, de
12.0712 19 055,87 0,61 Trabalhos a mais 0,00 19 055,87 0,61 0,00 19 055,87 Não 10.08.2015 730 09.08.2017 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
226 Município LisboaAdministração
Local1309/2015
Reabilitação de
arruamentos e
infraestruturas de
saneamento - Zona
Sul de Lisboa
Vias de
comunicaçãoEstradas 2 800 000,01
CCP-DL 149/2012, de
12.077 251 898,71 9,00 Trabalhos a mais 0,00 251 898,71 9,00 0,00 251 898,71 Não 24.08.2015 730 23.08.2017 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
227 Município LisboaAdministração
Local1310/2015
Conservação de
pavimentos
betuminosos na
zona oriental da
cidade de Lisboa
Vias de
comunicaçãoEstradas 597 796,96
CCP-DL 149/2012, de
12.073 116 761,31 19,53 Trabalhos a mais 0,00 116 761,31 19,53 0,00 116 761,31 Não 06.07.2015 365 07.07.2016 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
228
Instituto do
Emprego e
Formação
Profissional, I.P.
Administração
Central2040/2015
SFP Coimbra -
Remodelação do
Pavilhão 2 - 1ª Fase
Edifícios Edifícios 548 280,00CCP-DL 149/2012, de
12.071 44 924,80 8,19 Trabalhos a mais 0,00 44 924,80 8,19 0,00 Não 02.11.2015 100 10 130 28.07.2016 Sem Inf.
229Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado788/2014
Conservação
corrente por
contrato 2013-2016 -
Distrito de
Portalegre
Vias de
comunicaçãoEstradas 5 116 450,32
CCP-DL 149/2012, de
12.073 -18,19 0,00
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a menos
-231 141,64 -4,52 0,00 231 123,45 4,52 231 123,45 Não 02.07.2014 1095 01.07.2017 Sem Inf. Foi efetuada a compensação de trabalhos
230Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado1849/2015
EN120 - Ponte
sobre a ribeira do
Torgal / ER267 -
Ponte do rio Oeiras.
Reabilitaçlão e
rewfoprço das
obras de arte
Vias de
comunicaçãoEstradas 463 563,00
CCP-DL 149/2012, de
12.071 -2 192,59 -0,47 Trabalhos a menos -2 192,59 -0,47 0,00 0,00 Não 07.09.2015 180 7 12.03.2016 Sem Inf.
231Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado1102/2015Marcação Rodoviária 2015 - LoteII
Vias de
comunicaçãoEstradas 557 000,00
CCP-DL 149/2012, de
12.071 -29,39 -0,01
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a menos
-90 160,00 -16,19 0,00 90 130,61 16,18 89 266,01 864,60 Não 12.08.2015 180 150 07.07.2016 Sem Inf. Foi efetuada a compensação de trabalhos
232Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado790/2014
Conservação
corrente por
contrato 2013-2016 -
Distrito do Porto
Vias de
comunicaçãoEstradas 6 389 306,87
CCP-DL 149/2012, de
12.076 -0,09 0,00
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a menos
-520 069,05 -8,14 0,00 520 068,96 8,14 520 068,96 Não 02.07.2014 1095 01.07.2017 Sem Inf. Foi efetuada a compensação de trabalhos
233Lisboa Ocidental,
SRU, EM, S.A.
Setor Empresarial
Local2262/2015
Reabilitação do
edifício municipal
Teatro Luís de
Camões, na Calçada
da Ajuda, n.º 76 a
80, em Lisboa
Infraestruturas Infraestruturas 1 111 252,25CCP-DL 149/2012, de
12.071 2 435,66 0,22 Trabalhos a mais 0,00 2 435,66 0,22 0,00 2 435,66 Não 03.03.2016 450 02.06.2017 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
234Lisboa Ocidental,
SRU, EM, S.A.
Setor Empresarial
Local2262/2015
Reabilitação do
edifício municipal
Teatro Luís de
Camões, na Calçada
da Ajuda, n.º 76 a
80, em Lisboa
Infraestruturas Infraestruturas 1 111 252,25CCP-DL 149/2012, de
12.072 2 400,00 0,22 Trabalhos a mais 0,00 2 400,00 0,22 0,00 2 400,00 Não 03.03.2016 450 02.06.2017 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
235Lisboa Ocidental,
SRU, EM, S.A.
Setor Empresarial
Local2262/2015
Reabilitação do
edifício municipal
Teatro Luís de
Camões, na Calçada
da Ajuda, n.º 76 a
80, em Lisboa
Edifícios/Reabilita
çãoEdifícios 1 111 252,25
CCP-DL 149/2012, de
12.073 55 000,00 4,09
Trabalhos a mais e a
menos-9 510,48 -0,86 55 000,00 4,95 0,00 55 000,00 Não 03.03.2016 450 02.06.2017 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
N.º Dossiê
(Ano 2016)Organismo Tipo de Entidade Proc.º Visto Objeto do contrato Tipo de obra Subtipo obra Valor inicial (€) Regime aplicável
N.º
Adicional
Valor indicado
no Adicional
(€)
% Contrato
inicial
Qualificação dos
trabalhos
Trabalhos a menos
(€)%
Trabalhos a mais
(€)% Erros e omissões (€) %
Trabalhos a preços
contratuais (€)
Trabalhos a preços
novos (€)
Resp. E/O do
dono da obra (€)
Responsabilida
de do
cocontrante (€)
Acionou
responsab. de
terceiros/autor
do projeto
(Sim/Não)
Valor da
indemnização/
juros a pagar
pelo dono da
obra (€)
Multas aplicadas
pelo dono da
obra
Data de
consignação da
obra
Prazo de
execução
contratual
(dias)
Prazo de
execução
dos
trabalhos
adicionais
(dias)
Prorrogaçõe
s/suspençõe
s de prazo
concedidas
(dias)
Data
prevista
para o
termo da
execução
física da
obra
Data do
termo da
execução
física da
obra
OBS.
236 Município LisboaAdministração
Local1057/2015
Instalação da Escola
da Baixa (JI +EB1) -
Adaptação parcial
do extinto Tribunal
da Boa Hora -
Financiamento
Piparu
Edifícios/
ReabilitaçãoEducação 2 279 213,41
CCP-DL 149/2012, de
12.074 1 790,70 0,08
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões
0,00 0,00 1 790,70 0,08 1 790,70 Não 30.07.2015 540 26.01.2017 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
238 Município LisboaAdministração
Local547/2015
Reaqualificação e
conservação do
Palácio das Galveias -
Financiamento
Piparu
Edifícios/
ReabilitaçãoCultura 1 787 812,00
CCP-DL 149/2012, de
12.073 31 052,91 1,74
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a mais e a
menos
-3 539,38 -0,20 24 857,11 1,39 6 195,80 0,35 31 052,91 Não 24.04.2015 330 … 11.11.2016 Não foi celebrado contrato adicional
239Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado1588/2014
EN15 -
Requalificação
entre Paredes (Km
26+944 e EN 106
(Km 29+444)
Vias de
comunicaçãoEstradas 2 894 720,11
CCP-DL 149/2012, de
12.071 -534,31 -0,02
Trabalhos a mais e a
menos-640 502,46 -22,13 156 228,35 5,40 483 739,80 16,71 78 100,82 561 867,33 Não 02.07.2014 1095 01.07.2017 Sem Inf. Foi efetuada a compensação de trabalhos
240 Município ChavesAdministração
Local1194/2016
Remodelação e
beneficiação do
estádio municipal
Eng.º Branco
Teixeira - 1ª fase
Edifícios/
ReabilitaçãoDesporto 669 900,00
CCP-DL 149/2012, de
12.071 6 116,59 0,91
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões
0,00 0,00 6 116,59 0,91 4 409,09 1 707,50 Não 17.05.2016 75 2 04.08.2016 Sem Inf.
241 Município ChavesAdministração
Local1194/2016
Remodelação e
beneficiação do
estádio municipal
Eng.º Branco
Teixeira - 1ª fase
Edifícios/
ReabilitaçãoDesporto 669 900,00
CCP-DL 149/2012, de
12.072 90 084,84 13,45
Trabalhos a mais e a
menos-4 250,53 -0,63 90 084,84 13,45 0,00 90 084,84 Não 17.05.2016 75 5 04.08.2016 Sem Inf.
242 Município LisboaAdministração
Local380/2016
Reabilitação de
arruamentos e
estruturas de
saneamento - Zona
Oriental de Lisboa
Vias de
comunicaçãoEstradas 2 761 918,97
CCP-DL 149/2012, de
12.073 46 666,28 1,69
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a mais
0,00 41 440,00 1,50 5 226,28 0,19 46 666,28 Não 17.03.2016 365 07.04.2017 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
243 Município LisboaAdministração
Local379/2016
Reabilitação de
arruamentos e
estruturas de
saneamento - Zona
Ocidental de Lisboa
Vias de
comunicaçãoEstradas 2 761 918,97
CCP-DL 149/2012, de
12.071 456 694,01 16,54
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a mais
0,00 456 694,01 16,54 0,00 456 694,01 Não 17.03.2016 365 07.04.2017 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
244Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado805/2014
Conservação
corrente por
contrato 2013-2016 -
Distrito de Faro
Vias de
comunicaçãoEstradas 4 254 342,38
CCP-DL 149/2012, de
12.071 -26,24 0,00
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a mais
-414 850,70 -9,75 15 804,00 0,37 399 022,44 9,38 399 022,44 15 804,00 Não 21.07.2014 1095 20.07.2017 Sem Inf. Foi efetuada a compensação de trabalhos
245Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado663/2014
Uniformização,
Reparação e
Manutenção de
equipamentos
Semafóricos - 2014 -
Lote III
Vias de
comunicaçãoEstradas 177 150,06
CCP-DL 149/2012, de
12.073 -9 210,77 -5,20 Trabalhos a menos -9 210,77 -5,20 0,00 0,00 Não 01.04.2014 365 29.08.2015 Sem Inf.
246 Município LisboaAdministração
Local380/2016
Reabilitação de
arruamentos e
estruturas de
saneamento - Zona
Oriental de Lisboa
Vias de
comunicaçãoEstradas 2 761 918,97
CCP-DL 149/2012, de
12.074 542 201,38 19,63
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a mais
0,00 542 201,38 19,63 0,00 Não 17.03.2016 365 07.04.2017 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
247 Município LisboaAdministração
Local1309/2015
Reabilitação de
arruamentos e
infraestruturas de
saneamento - Zona
Sul de Lisboa
Vias de
comunicaçãoEstradas 2 800 000,01
CCP-DL 149/2012, de
12.078 131 979,64 4,71 Trabalhos a mais 0,00 131 979,64 4,71 0,00 131 979,64 Não 24.08.2015 730 23.08.2017 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
248 Parque Escolar, EPESetor Empresarial
do Estado1379/2010
Execução das obras
de modernização
para a fase 3 do
programa de
modernização das
escolasa com
ensino secundário -
lote 3L3 - Escola
Secundária de Mem
Martins e Escola
Secundária de
Henriques Nogueira
Edifícios/
ReabilitaçãoEducação 27 980 000,00 CCP - Versão inicial 17 16 236,67 0,06
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a mais e a
menos
-24 597,48 -0,09 36 679,72 0,13 4 154,43 0,01 40 834,15 Não 1 182 400,32 696 094,91 08.10.2010 540 … 17.10.2016
Indemnização Litigios que ocasionaram
pagamnetos por: - custos acrescidos de mão
de obra, equipamentos e encargos gerais com
estaleiros e estrutura central das empresas
(valor maior); - juros por pagamentos em
atraso; - custos de serviços de vigilância.
Multas por incumprimento do prazo de
execução da obra
249 Parque Escolar, EPESetor Empresarial
do Estado1379/2010
Execução das obras
de modernização
para a fase 3 do
programa de
modernização das
escolasa com
ensino secundário -
lote 3L3 - Escola
Edifícios/
ReabilitaçãoEducação 27 980 000,00 CCP - Versão inicial 16 -27 729,84 -0,10
Trabalhos a mais e a
menos-178 685,19 -0,64 150 955,35 0,54 0,00 150 955,35 Não 1 182 400,32 696 094,91 08.10.2010 540 … 17.10.2016
Indemnização Litigios que ocasionaram
pagamnetos por: - custos acrescidos de mão
de obra, equipamentos e encargos gerais com
estaleiros e estrutura central das empresas
(valor maior); - juros por pagamentos em
atraso; - custos de serviços de vigilância.
Multas por incumprimento do prazo de
execução da obra
250
Centro Hospitalar
Barreiro Montijo,
EPE
Setor Empresarial
do Estado797/2016
Execução de obras
de beneficiação e
remodelação do
Serviço de
esterilização no
hospital do Barreiro
Edifícios/
ReabilitaçãoSaúde 588 500,00
CCP-DL 149/2012, de
12.071 6 328,36 1,08
Trabalhos a mais e a
menos-1 093,92 -0,19 7 422,28 1,26 0,00 Não 17.06.2016 90 … 15.09.2016 Foi efetuada a compensação de trabalhos
251Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado1317/2015
EN1/IC2 P.S. ao
caminho-de-ferro,
ao Km 235,459 da
linha do Norte-
substituição do
tabuleiro
Vias de
comunicaçãoEstradas 667 952,51
CCP-DL 149/2012, de
12.072 76 386,01 11,44
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a mais
0,00 61 738,51 9,24 14 647,50 2,19 38 008,20 38 377,81 Não 09.09.2015 120 30.06.2016 Sem Inf.
252Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado693/2013
Marcação
Rodoviária - Lote IV-
COCS
Vias de
comunicaçãoEstradas 998 537,42 CCP - Versão inicial 5 -1 996,02 -0,20 Trabalhos a menos -1 996,02 -0,20 0,00 0,00 Não 15.07.2013 180 23.10.2014 Sem Inf.
253Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado1697/2014
IP4(A4) - Sublanço
túnel do Marão/Nó
de Parada de
Cunhos
Vias de
comunicaçãoEstradas 28 800 100,00
CCP-DL 149/2012, de
12.073 -1 672 262,59 -5,81 Trabalhos menos -1 672 262,59 -5,81 0,00 0,00 Não 23.09.2014 450 89 15.03.2016 Sem Inf. Foi efetuada a compensação de trabalhos
254Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado1317/2015
EN1/IC2 P.S. ao
caminho-de-ferro,
ao Km 235,459 da
linha do Norte-
substituição do
tabuleiro
Vias de
comunicaçãoEstradas 667 952,51
CCP-DL 149/2012, de
12.073 23 873,79 3,57
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a mais
-24 230,39 -3,63 48 104,17 7,20 0,00 5 900,47 42 203,70 Não 09.09.2015 120 30.06.2016 Sem Inf. Foi efetuada a compensação de trabalhos
255 Parque Escolar, EPESetor Empresarial
do Estado14/2011
Execução das obras
de modernização
para a fase 3 do
programa de
modernização das
escolasa com
ensino secundário -
lote 3ES8- Escola
Secundária Cunha
Rivara, ES de
Montemor-o-Novo
e ES Conde
Monsaraz
Edifícios/
ReabilitaçãoEducação 31 974 896,00 CCP - Versão inicial 9 -327 661,26 -1,02 Trabalhos a menos -327 661,26 -1,02 0,00 0,00 Não 498 873,17 24.01.2011 450 30 11.11.2015 Sem Inf.
Juros por anulação de multas aplicadas pela
Parque Escolar, EPE
N.º Dossiê
(Ano 2016)Organismo Tipo de Entidade Proc.º Visto Objeto do contrato Tipo de obra Subtipo obra Valor inicial (€) Regime aplicável
N.º
Adicional
Valor indicado
no Adicional
(€)
% Contrato
inicial
Qualificação dos
trabalhos
Trabalhos a menos
(€)%
Trabalhos a mais
(€)% Erros e omissões (€) %
Trabalhos a preços
contratuais (€)
Trabalhos a preços
novos (€)
Resp. E/O do
dono da obra (€)
Responsabilida
de do
cocontrante (€)
Acionou
responsab. de
terceiros/autor
do projeto
(Sim/Não)
Valor da
indemnização/
juros a pagar
pelo dono da
obra (€)
Multas aplicadas
pelo dono da
obra
Data de
consignação da
obra
Prazo de
execução
contratual
(dias)
Prazo de
execução
dos
trabalhos
adicionais
(dias)
Prorrogaçõe
s/suspençõe
s de prazo
concedidas
(dias)
Data
prevista
para o
termo da
execução
física da
obra
Data do
termo da
execução
física da
obra
OBS.
256 Parque Escolar, EPESetor Empresarial
do Estado14/2011
Execução das obras
de modernização
para a fase 3 do
programa de
modernização das
escolasa com
ensino secundário -
lote 3ES8- Escola
Secundária Cunha
Rivara, ES de
Montemor-o-Novo
e ES Conde
Monsaraz
Edifícios/
ReabilitaçãoEducação 31 974 896,00 CCP - Versão inicial 8 -38 778,85 -0,12
Trabalhos a mais e a
menos-80 409,00 -0,25 41 630,15 0,13 0,00 41 630,15 Não 498 873,17 24.01.2011 450 30 11.11.2015 Sem Inf.
Por anulação de multas aplicadas pela Parque
Escolar, EPE
257
Administração
Regional de Saúde
do Alentejo, IP
Administração
Central195/2014
Centro de Saúde de
SinesEdifícios Saúde 1 522 000,00
CCP-DL 149/2012, de
12.072 -29 285,64 -1,92 Trabalhos a menos -29 285,64 -1,92 0,00 0,00 Não 20.10.2014 420 20.12.2015 Sem Inf.
258 Município LisboaAdministração
Local1822/2015
Promoção da
acessibilidade e
segurança para
todos na rede
pedonal
Infraestruturas Infraestruturas 2 100 000,00CCP-DL 149/2012, de
12.072 11 442,88 0,54
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões
0,00 0,00 11 442,88 0,54 11 442,88 Não 05.10.2015 730 04.10.2017 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
259
EDIA, Empresa de
Desenvolvimento e
Infra-estruturas do
Alqueva, SA
Setor Empresarial
do Estado2530/2014
Construção do
Circuito Hidráulico
de Caliços -
Machados do
Empreendimento
de Fins Múltiplos de
Alqueva
Obras hidráulicasAproveitamento
hidráulico16 952 704,41
CCP-DL 149/2012, de
12.071 134 060,12 0,79
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a mais e a
menos
-134 822,80 -0,80 96 172,09 0,57 37 888,03 0,22 77 225,26 56 834,86 Não 03.02.2015 540 … 13.08.2016
260 SMAS SintraAdministração
Local506/2015
Construção do
emissário do
Magoito - Ramo
Magoitio
Infraestruturas Emissários 359 700,00CCP-DL 149/2012, de
12.071 17 899,85 4,98 Trabalhos a mais 0,00 17 899,85 4,98 0,00 Não 30.03.2015 240 5 26.08.2016 Sem Inf.
261Universidade do
PortoFundação 1114/2016
Requalificação da
envolvente exterior
dos edifícios da
FAUP
Edifícios/
ReabilitaçãoEdifícios 395 062,95
CCP-DL 149/2012, de
12.071 -1 438,81 -0,36 Trabalhos a menos -1 438,81 -0,36 0,00 0,00 Não 16.05.2016 224 27.12.2016 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
262Universidade do
PortoFundação 1114/2016
Requalificação da
envolvente exterior
dos edifícios da
FAUP
Edifícios/
ReabilitaçãoEdifícios 395 062,95
CCP-DL 149/2012, de
12.072 -724,40 -0,18 Trabalhos a menos -724,40 -0,18 0,00 0,00 Não 16.05.2016 224 27.12.2016 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
263 Município LisboaAdministração
Local900/2016
Reforço dos pilares
e fundações do
viaduto da Av.
General Nortan de
Matos Frente ao
C.C. Fonte Nova
Vias de
comunicaçãoEstradas 400 000,01
CCP-DL 149/2012, de
12.072 11 312,57 2,83 Trabalhos a mais 0,00 11 312,57 2,83 0,00 Não 02.05.2016 180 … 29.10.2016 Não foi celebrado contrato adicional
264 Município MonçãoAdministração
Local212/2015
Execução da
variante à EM507 -
Acesso ao Minho
Parque
Vias de
comunicaçãoEstradas 671 062,96
CCP-DL 149/2012, de
12.071 46 505,19 6,93
Trabalhos a mais e a
menos-49 548,78 -7,38 46 505,19 6,93 0,00 Não 05.03.2015 180 30 30.09.2016 Sem Inf.
265 Município LisboaAdministração
Local685/2016
Requalificação de
espaço público no
eixo central da
cidade de Lisboa
Vias de
comunicaçãoEstradas 6 991 276,76
CCP-DL 149/2012, de
12.071 135 337,62 1,94
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a menos
-82 586,52 -1,18 6 000,00 0,09 209 454,23 3,00 196 474,23 18 950,00 Não 02.05.2016 365 02.05.2017 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
266 Município LisboaAdministração
Local1833/2015
Reabilitação urbana
da zona de
alvenarias do Bairro
Padre Cruz -
Quarteirão Piloto
(lote 2) -
Financiamento
PIPARU
Edifícios/
ReabilitaçãoEdifícios 1 089 699,82
CCP-DL 149/2012, de
12.071 6 379,70 0,59
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a menos
-2 083,30 -0,19 0,00 6 379,70 0,59 6 379,70 Não 07.10.2015 365 02.11.2016 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
267 Município OurémAdministração
Local1895/2014
Implementação do
sistema integrado
de mobilidade da
Cova da Iria, em
Fátima
Vias de
comunicaçãoEstradas 819 749,00
CCP-DL 149/2012, de
12.071 -119 110,00 -14,53 Trabalhos a menos -119 110,00 -14,53 0,00 0,00 Não 08.09.2014 90 08.12.2014 Sem Inf.
268 Parque Escolar, EPESetor Empresarial
do Estado304/2011
Execução das obras
de modernização
para a fase 3 do
programa de
modernização das
escolas com ensino
secundário - lote
3EL8 - Escola
Secundária de D.
joão V e Escola
Secundária
Edifícios/
ReabilitaçãoEducação 28 512 253,92 CCP - Versão inicial 34 504,95 0,00
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões
0,00 0,00 504,95 0,00 504,95 Não 641 563,60 22.02.2011 540 … 30.09.2016 Tribunal Arbitral pendente
269Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado1106/2015
Marcação
rodoviária 2015 -
Lote VI
Vias de
comunicaçãoEstradas 637 662,78
CCP-DL 149/2012, de
12.073 -11 555,03 -1,81
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões
-11 555,03 -1,81 0,00 0,00 Não 30.06.2015 180 … 27.12.2015
270 Município LisboaAdministração
Local2380/2014
Construção de
creche no Beco do
Loureiro 16 - Alfama
- Financiamento de
PIPARU
Edifícios Educação 1 225 521,77CCP-DL 149/2012, de
12.072 37 259,74 3,04
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões
0,00 0,00 37 259,74 3,04 Não 26.03.2015 450 … 19.08.2016 Não foi celebrado contrato adicional
271Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado934/2014
EN 10 - Ponte de
Sacavém sobre o
Rio Trancão
Vias de
comunicaçãoEstradas 2 549 067,00
CCP-DL 149/2012, de
12.075 11 652,31 0,46
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões
0,00 0,00 11 652,31 0,46 4 247,96 7 404,35 Não 09.02.2015 365 34 26.05.2016 Sem Inf.
272 Município LisboaAdministração
Local1822/2015
Promoção da
acessibilidade e
segurança para
todos na rede
pedonal
Infraestruturas Infraestruturas 2 100 000,00CCP-DL 149/2012, de
12.073 9 326,10 0,44
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões
0,00 0,00 9 326,10 0,44 9 326,10 Não 05.10.2015 730 04.10.2017 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
273Universidade do
PortoFundação 2649/2015
Museus da UP -
Intervenção Parcial I
Edifícios/
ReabilitaçãoEducação 525 000,00
CCP-DL 149/2012, de
12.071 54 028,94 10,29
Trabalhos a mais e a
menos-28 526,72 -5,43 54 028,94 10,29 0,00 Não 26.01.2016 240 31.10.2016 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
274Município Ponte de
Lima
Administração
Local118/2016
Construção e
conservação de
passeios e outros
espaços públicos -
Requalificação do
Largo Domingos
Pereira de Araújo e
execução de
Vias de
comunicaçãoEstradas 668 670,00
CCP-DL 149/2012, de
12.071 133 050,37 19,90 Trabalhos a mais -55 709,78 -8,33 133 050,37 19,90 0,00 Não 18.01.2016 180 11.08.2016 Sem Inf.
277Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado2279/2015
Linha do Norte -
Modernização do
subtroço 2.3
Alfarelos -
Pampilhosa,
renovação integral
de via entre as
estações de
Alfarelos (PK
194,500) e
Vias de
comunicaçãoCaminhos de ferro 30 542 288,25
CCP-DL 149/2012, de
12.071 1 136,00 0,00 Trabalhos a mais 0,00 1 136,00 0,00 0,00 1 136,00 Não 15.03.2016 750 04.04.2018 Sem Inf.
278Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado947/2014
Conservação
corrente por
contrato 2013-2016 -
Distrito de Setúbal
Vias de
comunicaçãoEstradas 6 443 963,55
CCP-DL 149/2012, de
12.075 -0,08 0,00
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a menos
-104 451,36 -1,62 0,00 104 451,28 1,62 104 451,28 Não 28.07.2014 1095 27.07.2017 Sem Inf. Foi efetuada a compensação de trabalhos
279Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado1105/2015
Marcação
rodoviária 2015 -
Lote V
Vias de
comunicaçãoEstradas 773 000,00
CCP-DL 149/2012, de
12.072 -161,09 -0,02
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a menos
-35 004,27 -4,53 0,00 34 843,18 4,51 34 843,18 Não 17.06.2015 180 120 … 10.08.2016 Foi efetuada a compensação de trabalhos
N.º Dossiê
(Ano 2016)Organismo Tipo de Entidade Proc.º Visto Objeto do contrato Tipo de obra Subtipo obra Valor inicial (€) Regime aplicável
N.º
Adicional
Valor indicado
no Adicional
(€)
% Contrato
inicial
Qualificação dos
trabalhos
Trabalhos a menos
(€)%
Trabalhos a mais
(€)% Erros e omissões (€) %
Trabalhos a preços
contratuais (€)
Trabalhos a preços
novos (€)
Resp. E/O do
dono da obra (€)
Responsabilida
de do
cocontrante (€)
Acionou
responsab. de
terceiros/autor
do projeto
(Sim/Não)
Valor da
indemnização/
juros a pagar
pelo dono da
obra (€)
Multas aplicadas
pelo dono da
obra
Data de
consignação da
obra
Prazo de
execução
contratual
(dias)
Prazo de
execução
dos
trabalhos
adicionais
(dias)
Prorrogaçõe
s/suspençõe
s de prazo
concedidas
(dias)
Data
prevista
para o
termo da
execução
física da
obra
Data do
termo da
execução
física da
obra
OBS.
280Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado790/2014
Conservação
corrente por
contrato 2013-2016 -
Distrito do Porto
Vias de
comunicaçãoEstradas 6 389 306,87
CCP-DL 149/2012, de
12.077 5 331,06 0,08
Trabalhos a mais e a
menos0,00 5 331,06 0,08 0,00 5 331,06 Não 02.07.2014 1095 01.07.2017 Sem Inf. Foi efetuada a compensação de trabalhos
281Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado161/2015
Eletrificação do
troço Caíde-Marco -
Linha do Douro
Vias de
comunicaçãoCaminhos de ferro 6 171 486,91
CCP-DL 149/2012, de
12.074 16 898,60 0,27
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a menos
-2 364,01 -0,04 0,00 19 262,61 0,31 19 262,61 Não 18.05.2015 450 10.08.2016 Sem Inf. Foi efetuada a compensação de trabalhos
282Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado1104/2015
Marcação
rodoviária 2015 -
Lote IV
Vias de
comunicaçãoEstradas 616 995,06
CCP-DL 149/2012, de
12.074 -2 537,90 -0,41 Trabalhos a menos -2 537,90 -0,41 0,00 0,00 Não 18.05.2015 180 150 … 12.05.2016
283Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado1102/2015Marcação Rodoviária 2015 - LoteII
Vias de
comunicaçãoEstradas 557 000,00
CCP-DL 149/2012, de
12.072 -155,48 -0,01
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a menos
-192 951,48 -34,64 0,00 192 796,00 34,61 190 756,00 2 040,00 Não 12.08.2015 180 150 07.07.2016 Sem Inf. Foi efetuada a compensação de trabalhos
284Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado1227/2013
ER224 -
Estabilização e
proteção de taludes
do Km 109+000 ao
Km 111+000
Vias de
comunicaçãoEstradas 539 931,56 CCP - Versão inicial 3 -144 537,03 -26,77 Trabalhos a menos -144 537,03 -26,77 0,00 0,00 Não 16.08.2013 120 … 14.12.2013
285 Município LisboaAdministração
Local1220/2016
Reabilitação da 2.ª
circular - Troço
entre a avenida de
Berlim e o Nó do
Ralis
Vias de
comunicaçãoEstradas 679 991,65
CCP-DL 149/2012, de
12.071 16 873,20 2,48
Trabalhos a mais e a
menos-16 884,80 -2,48 16 873,20 2,48 0,00 16 873,20 Não 04.07.2016 90 02.10.2016 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
286Lisboa Ocidental,
SRU, EM, S.A.
Setor Empresarial
Local2736/2015
Construção de um
edifício habitacional
na Rua da Aliança
Operária, n.º 28-30,
em Lisboa
Edifícios Social 504 659,06CCP-DL 149/2012, de
12.072 5 296,16 1,05
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a mais
0,00 3 332,42 0,66 1 963,74 0,39 5 296,16 Não 08.01.2016 300 30.11.2016 Sem Inf.Não foi celebrado contrato adicional, nem foi
remetido Anexo
287Lisboa Ocidental,
SRU, EM, S.A.
Setor Empresarial
Local1488/2016
Beneficiação geral e
adaptação a Jardim
de Infância da EB1,
n.º 60 - Alexandre
Rodrigues Ferreira,
em Lisboa
Edifícios/
ReabilitaçãoEducação 684 000,00
CCP-DL 149/2012, de
12.071 2 859,50 0,42
Trabalhos a mais e a
menos-3 036,29 -0,44 2 859,50 0,42 0,00 2 859,50 Não 15.07.2016 365 15.07.2017 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
288 Município LisboaAdministração
Local1367/2015
Reabilitação de
arruamentos e
infraestruturas de
saneamento - Zona
norte de Lisboa
Vias de
comunicaçãoEstradas 3 099 986,21
CCP-DL 149/2012, de
12.0713 306 505,49 9,89 Trabalhos a mais 0,00 306 505,49 9,89 0,00 306 505,49 Não 10.08.2015 730 09.08.2017 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
289 Município MafraAdministração
Local2606/2015
Remodelação do
antigo edifício dos
serviços
municipalizados de
Mafra e da EDP
Edifícios Serviços 479 850,00CCP-DL 149/2012, de
12.071 64 143,07 13,37
Trabalhos a mais e a
menos-10 037,29 -2,09 64 143,07 13,37 0,00 13 981,34 50 161,73 Não 03.12.2015 180 132 10.10.2016 Sem Inf.
290 Município ÁguedaAdministração
Local74/2016
Controlo de cheias
em Águeda-
Intervenções nas
secções de vazão da
Ponte do Campo, da
Ponte de Óis da
Ribeira e no Canal
Secundário do Rio
àguieda "By-pass"
Obras hidráulicas Obras fluviais 723 277,59CCP-DL 149/2012, de
12.071 20 102,03 2,78
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a mais e a
menos
-8 125,44 -1,12 19 314,03 2,67 788,00 0,11 8 490,80 11 611,23 Não 03.02.2016 210 15 02.09.2016 Sem Inf.
291 Município LisboaAdministração
Local1309/2015
Reabilitação de
arruamentos e
infraestruturas de
saneamento - Zona
Sul de Lisboa
Vias de
comunicaçãoEstradas 2 800 000,01
CCP-DL 149/2012, de
12.079 185 687,79 6,63
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a mais e a
menos
0,00 127 730,45 4,56 57 957,34 2,07 127 730,45 57 957,34 Não 24.08.2015 730 23.08.2017 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
292 Município LisboaAdministração
Local547/2015
Reaqualificação e
conservação do
Palácio das Galveias -
Financiamento
Piparu
Edifícios/
ReabilitaçãoCultura 1 787 812,00
CCP-DL 149/2012, de
12.074 4 540,36 1,74
Trabalhos a mais e a
menos-1 184,34 -0,07 4 540,36 0,25 0,00 4 540,36 Não 24.04.2015 330 161 … 11.11.2016 Não foi celebrado contrato adicional
293Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado1826/2015
EN223 - PS ao Km
17+400, EN109 - PH
ao Km 34+400 e
ponte ao Km
53+324 e ER230 -
PH ao Km 22+433 -
Reabilitação,
reforço e
alargamento ou
substituição das
obras de arte
Vias de
comunicaçãoEstradas 541 985,01
CCP-DL 149/2012, de
12.072 -23 549,38 -4,35 Trabalhos a menos -23 549,38 -4,35 0,00 0,00 Não 12.10.2015 150 81 … 09.07.2016
294Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado226/2014
EN2, Km 404+920,
Ponte metálica de
Abrantes sobre o
rio Tejo.
Reabilitação da obra
de arte
Vias de
comunicaçãoEstradas 2 992 455,14
CCP-DL 149/2012, de
12.071 -33 818,80 -1,13 Trabalhos a menos -33 818,80 -1,13 0,00 0,00 Não 30.01.2014 540 255 … 05.08.2016
295 Parque Escolar, EPESetor Empresarial
do Estado1820/2010
Execução das obras
de modernização
para a fase 3 do
programa de
modernização das
escolasa com
ensino secundário -
lote 3ES4- Escola
Secundária Jorge
Peixinho
Edifícios/
ReabilitaçãoEducação 12 587 000,00 CCP - Versão inicial 7 -71 154,55 -0,57
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões
-26 561,22 -0,21 0,00 97 715,77 0,78 97 715,77 Não 507 733,59 618 536,65 24.01.2011 540 185 29.11.2016 Sem Inf.
Indemnização Litigios que ocasionaram
pagamentos por: - custos acrescidos de mão
de obra, equipamentos e encargos gerais com
estaleiros e estrutura central das empresas
(valor maior); - juros por pagamentos em
atraso; - trabalhos executados e não pagos.
Multas por incumprimento de prazo.
296 SMAS AlmadaAdministração
Local1597/2015
Construção e
remodelação de
infraestruturas da
ETAR do Valdeão
Infraestruturas Saneamento básico 1 032 374,04CCP-DL 149/2012, de
12.072 19 219,16 1,86 Trabalhos a mais 0,00 19 219,16 1,86 0,00 Não 29.10.2015 210 61 … 31.10.2016
297Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado1159/2015
Sinalização vertical
2015 - Lote VI
Vias de
comunicaçãoEstradas 898 498,44
CCP-DL 149/2012, de
12.072 -2 408,70 -0,27
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões
-43 036,05 -4,79 0,00 40 627,35 4,52 40 627,35 Não 29.06.2015 365 180 29.06.2016 30.12.2016
Houve um contrato de cessão da posição
contratrual, aprovado por CA da IP de
30.06.2016, para o consórcio Fernando L.
Gaspar / Trafiurebe
298Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado1832/2015
Reparação e
manutenção de
equipamentos
semafóricos 2015 -
Lote VI - COS
Vias de
comunicaçãoEstradas 126 907,25
CCP-DL 149/2012, de
12.072 0,00 0,00
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões e
trabalhos a menos
-7 740,00 -6,10 0,00 7 740,00 6,10 7 740,00 Não 30.09.2015 365 29.09.2016 Sem Inf. Foi efetuada a compensação de trabalhos
299 Parque Escolar, EPESetor Empresarial
do Estado349/2011
Execução das obras
de modernização
para a fase 3 do
programa de
modernização das
escolasa com
ensino secundário -
lote 3EC5 -ES de
Anadia e ES da
Gafanha da Nazaré
Edifícios/
ReabilitaçãoEducação 28 999 874,73 CCP - Versão inicial 10 -369 930,66 -1,28 Trabalhos a menos -369 930,66 -1,28 0,00 0,00 Não 747 335,18 01.03.2011 540 31.07.2015 Sem Inf. Reequilibrio financeiro e juros
300Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado947/2014
Conservação
corrente por
contrato 2013-2016 -
Distrito de Setúbal
Vias de
comunicaçãoEstradas 6 443 963,55
CCP-DL 149/2012, de
12.076 -2,88 0,00
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a menos
-44 290,26 -0,69 0,00 44 287,38 0,69 44 287,38 Não 28.07.2014 1095 27.07.2017 Sem Inf. Foi efetuada a compensação de trabalhos
N.º Dossiê
(Ano 2016)Organismo Tipo de Entidade Proc.º Visto Objeto do contrato Tipo de obra Subtipo obra Valor inicial (€) Regime aplicável
N.º
Adicional
Valor indicado
no Adicional
(€)
% Contrato
inicial
Qualificação dos
trabalhos
Trabalhos a menos
(€)%
Trabalhos a mais
(€)% Erros e omissões (€) %
Trabalhos a preços
contratuais (€)
Trabalhos a preços
novos (€)
Resp. E/O do
dono da obra (€)
Responsabilida
de do
cocontrante (€)
Acionou
responsab. de
terceiros/autor
do projeto
(Sim/Não)
Valor da
indemnização/
juros a pagar
pelo dono da
obra (€)
Multas aplicadas
pelo dono da
obra
Data de
consignação da
obra
Prazo de
execução
contratual
(dias)
Prazo de
execução
dos
trabalhos
adicionais
(dias)
Prorrogaçõe
s/suspençõe
s de prazo
concedidas
(dias)
Data
prevista
para o
termo da
execução
física da
obra
Data do
termo da
execução
física da
obra
OBS.
301Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado1155/2015
Sinalização vertical
2015 - Lote II -
COGP
Vias de
comunicaçãoEstradas 886 588,36
CCP-DL 149/2012, de
12.071 -0,02 0,00
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a mais e a
menos
-142 420,42 -16,06 61 038,00 6,88 81 382,40 9,18 81 382,40 61 038,00 Não 04.09.2015 365 03.09.2016 Sem Inf. Foi efetuada a compensação de trabalhos
302 Município LisboaAdministração
Local379/2016
Reabilitação de
arruamentos e
estruturas de
saneamento - Zona
Ocidental de Lisboa
Vias de
comunicaçãoEstradas 2 761 918,97
CCP-DL 149/2012, de
12.072 188 404,05 6,82 Trabalhos a mais 0,00 188 404,05 6,82 0,00 188 404,05 Não 17.03.2016 365 07.04.2017 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
304 Município LisboaAdministração
Local380/2016
Reabilitação de
arruamentos e
estruturas de
saneamento - Zona
Oriental de Lisboa
Vias de
comunicaçãoEstradas 2 761 918,97
CCP-DL 149/2012, de
12.075 61 398,26 2,22 Trabalhos a mais 0,00 61 398,26 2,22 0,00 188 404,05 Não 17.03.2016 365 07.04.2017 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
305 Município LisboaAdministração
Local1367/2015
Reabilitação de
arruamentos e
infraestruturas de
saneamento - Zona
norte de Lisboa
Vias de
comunicaçãoEstradas 3 099 986,21
CCP-DL 149/2012, de
12.0714 46 942,96 1,51 Trabalhos a mais 0,00 46 942,96 1,51 0,00 46 942,96 Não 10.08.2015 730 09.08.2017 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
306 Município LisboaAdministração
Local1295/2015
Reabilitação de
pavimentos e
estruturas de
drenagem na cidade
de Lisboa
Vias de
comunicaçãoEstradas 3 204 890,92
CCP-DL 149/2012, de
12.079 145 198,01 4,53 Trabalhos a mais 0,00 145 198,01 4,53 0,00 145 198,01 Não 31.07.2015 730 30.07.2017 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
307Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado1158/2015
Sinalização vertical
2015 - Lote V
Vias de
comunicaçãoEstradas 999 691,97
CCP-DL 149/2012, de
12.072 -51,46 -0,01
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a mais e a
menos
-156 474,68 -15,65 6 491,99 0,65 149 931,23 15,00 148 043,31 8 379,91 Não 09.07.2015 365 114 … 31.10.2016 Foi efetuada a compensação de trabalhos
308Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado1157/2015
Sinalização vertical
2015 - Lote IV
Vias de
comunicaçãoEstradas 924 247,41
CCP-DL 149/2012, de
12.072 0,00 0,00
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a menos
-289 307,72 -31,30 0,00 289 307,72 31,30 258 522,18 30 785,54 Não 29.05.2015 365 28.06.2016 Sem Inf. Foi efetuada a compensação de trabalhos
309 Parque Escolar, EPESetor Empresarial
do Estado1379/2010
Execução das obras
de modernização
para a fase 3 do
programa de
modernização das
escolasa com
ensino secundário -
lote 3L3 - Escola
Secundária de Mem
Martins e Escola
Edifícios/
ReabilitaçãoEducação 27 980 000,00 CCP - Versão inicial 18 -19 373,45 -0,07
Trabalhos a mais e a
menos-43 956,96 -0,16 24 583,51 0,09 0,00 12 133,51 12 450,00 Não 1 182 400,32 696 094,91 08.10.2010 540 … 17.10.2016
Indemnização Litigios que ocasionaram
pagamentos por: - custos acrescidos de mão
de obra, equipamentos e encargos gerais com
estaleiros e estrutura central das empresas
(valor maior); - juros por pagamentos em
atraso; - custos de serviços de vigilância.
Multas por incumprimento do prazo de
execução da obra
310 Parque Escolar, EPESetor Empresarial
do Estado1379/2010
Execução das obras
de modernização
para a fase 3 do
programa de
modernização das
escolasa com
ensino secundário -
lote 3L3 - Escola
Secundária de Mem
Martins e Escola
Secundária de
Henriques Nogueira
Edifícios/
ReabilitaçãoEducação 27 980 000,00 CCP - Versão inicial 19 4 625,00 0,02
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões
0,00 0,00 4 625,00 0,02 4 625,00 Não 1 182 400,32 696 094,91 08.10.2010 540 … 17.10.2016
Indemnização Litigios que ocasionaram
pagamentos por: - custos acrescidos de mão
de obra, equipamentos e encargos gerais com
estaleiros e estrutura central das empresas
(valor maior); - juros por pagamentos em
atraso; - custos de serviços de vigilância.
Multas por incumprimento do prazo de
execução da obra
311
Centro Hospitalar
Barreiro Montijo,
EPE
Setor Empresarial
do Estado797/2016
Execução de obras
de beneficiação e
remodelação do
Serviço de
esterilização no
hospital do Barreiro
Edifícios/
ReabilitaçãoSaúde 588 500,00
CCP-DL 149/2012, de
12.072 1 315,00 0,22 Trabalhos a mais 0,00 1 315,00 0,22 0,00 Não 17.06.2016 90 … 15.09.2016
312 Município LisboaAdministração
Local1402/2015
Obras de
remodelação do
edifício municipal
sito na rua do
Arsenal n.ºs 44/54,
Torneja para a
praça do Município
n.ºs 1/7 -
Financiamento
Piparu
Edifícios/
ReabilitaçãoEdifícios 978 837,64
CCP-DL 149/2012, de
12.071 82 135,73 8,39
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a mais e a
menos
-3 663,02 -0,37 10 747,94 1,10 71 387,79 7,29 46 386,66 35 749,07 Não 07.09.2015 180 … 27.11.2016 Não foi celebrado contrato adicional
313 Município ÁguedaAdministração
Local833/2015
Construção do
Centro de Artes de
Águeda
Edifícios Cultura 3 980 432,54CCP-DL 149/2012, de
12.072 152 633,01 3,83
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a mais e a
menos
-4 655,22 -0,12 140 797,93 3,54 11 835,08 0,30 43 882,51 108 750,50 Não 12.02.2015 720 11.02.2017 Sem Inf.
314 Município LisboaAdministração
Local900/2016
Reforço dos pilares
e fundações do
viaduto da Av.
General Nortan de
Matos Frente ao
C.C. Fonte Nova
Vias de
comunicaçãoEstradas 400 000,01
CCP-DL 149/2012, de
12.073 10 691,30 2,67 Trabalhos a mais 0,00 10 691,30 2,67 0,00 10 691,30 Não 02.05.2016 180 … 29.10.2016
Não foi celebrado contrato adicional / Os
trabalhos a mais correspondem a 51,88%
315 Município AveiroAdministração
Local1001/2010
Construção do
Centro de Alto
Rendimento/CAR-
SURF de São Jacinto
Edifícios Desporto 875 407,55 CCP - Versão inicial 2 9 881,40 1,13
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões
0,00 0,00 9 881,40 1,13 Não 30.03.2011 365 … 31.12.2015
Houve um contrato de cessão da posição
contratual, no valor de 282.013,96 €,
consignada em 11.11.2015, enviado ao TdC em
03.12.2015
316Universidade do
PortoFundação 1446/2014
Remodelação do
Centro de
Competências -
edifício de Apoio às
Estufas (antigo
museu) e do Centro
de Formação do
Campus Agrícola de
Vairão
Edifícios/
ReabilitaçãoEducação 1 173 722,17
CCP-DL 149/2012, de
12.0715 3 510,00 0,30 Trabalhos a mais 0,00 0,00 3 510,00 0,30 3 510,00 Não 26.06.2014 365 193 27.05.2016 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
317Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado1830/2015
Reparação e
manutenção de
equipamentos
semafóricos 2015 -
Lote IV - COCS
Vias de
comunicaçãoEstradas 153 836,05
CCP-DL 149/2012, de
12.072 -41,51 -0,03
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a menos
-6 525,90 -4,24 0,00 6 484,39 4,22 6 484,39 Não 30.09.2015 365 28.09.2016 Sem Inf. Foi efetuada a compensação de trabalhos
318Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado1828/2015
Reparação e
manutenção de
equipamentos
semafóricos 2015 -
Lote II - COGP
Vias de
comunicaçãoEstradas 121 903,54
CCP-DL 149/2012, de
12.071 -0,85 0,00
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a mais e a
menos
-15 941,33 -13,08 343,60 0,28 15 596,88 12,79 15 596,88 343,60 Não 30.09.2015 365 29.09.2016 Sem Inf. Foi efetuada a compensação de trabalhos
319Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado1830/2015
Reparação e
manutenção de
equipamentos
semafóricos 2015 -
Lote IV - COCS
Vias de
comunicaçãoEstradas 153 836,05
CCP-DL 149/2012, de
12.073 -53,90 -0,04
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a menos
-16 533,10 -10,75 0,00 16 479,20 10,71 16 479,20 Não 30.09.2015 365 28.09.2016 Sem Inf. Foi efetuada a compensação de trabalhos
320Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado1319/2015
Conservação
corrente e operação
na rede de alta
prestação Norte
2015-2018
Vias de
comunicaçãoEstradas 6 856 870,59
CCP-DL 149/2012, de
12.071 276 151,83 4,03
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a mais
-43 636,86 -0,64 274 989,31 4,01 44 799,40 0,65 44 799,40 274 989,31 Não 04.09.2015 1093 01.09.2018 Sem Inf.
N.º Dossiê
(Ano 2016)Organismo Tipo de Entidade Proc.º Visto Objeto do contrato Tipo de obra Subtipo obra Valor inicial (€) Regime aplicável
N.º
Adicional
Valor indicado
no Adicional
(€)
% Contrato
inicial
Qualificação dos
trabalhos
Trabalhos a menos
(€)%
Trabalhos a mais
(€)% Erros e omissões (€) %
Trabalhos a preços
contratuais (€)
Trabalhos a preços
novos (€)
Resp. E/O do
dono da obra (€)
Responsabilida
de do
cocontrante (€)
Acionou
responsab. de
terceiros/autor
do projeto
(Sim/Não)
Valor da
indemnização/
juros a pagar
pelo dono da
obra (€)
Multas aplicadas
pelo dono da
obra
Data de
consignação da
obra
Prazo de
execução
contratual
(dias)
Prazo de
execução
dos
trabalhos
adicionais
(dias)
Prorrogaçõe
s/suspençõe
s de prazo
concedidas
(dias)
Data
prevista
para o
termo da
execução
física da
obra
Data do
termo da
execução
física da
obra
OBS.
321Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado1827/2015
Reparação e
manutenção de
equipamentos
semafóricos 2015 -
Lote I - COGP
Vias de
comunicaçãoEstradas 75 873,82
CCP-DL 149/2012, de
12.071 0,00 0,00
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
-5 643,71 -7,44 0,00 5 643,71 7,44 5 643,71 Não 28.09.2015 365 27.09.2016 Sem Inf. Foi efetuada a compensação de trabalhos
322 Município LisboaAdministração
Local1309/2015
Reabilitação de
arruamentos e
infraestruturas de
saneamento - Zona
Sul de Lisboa
Vias de
comunicaçãoEstradas 2 800 000,01
CCP-DL 149/2012, de
12.0710 93 936,44 3,35 Trabalhos a mais 0,00 93 936,44 3,35 0,00 93 936,44 Não 24.08.2015 730 23.08.2017 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
323 Município MafraAdministração
Local435/2016
Reabilitação e
adaptação do
edifício das futuras
instalações da GNR
da Ericeira
Edifícios/
ReabilitaçãoEdifícios 649 727,76
CCP-DL 149/2012, de
12.071 97 150,20 14,95
Trabalhos a mais e a
menos-8 323,08 -1,28 97 150,20 14,95 0,00 Não 15.02.2016 240 18 31.10.2016 Sem Inf.
324Universidade de
Coimbra
Administração
Central1229/2014
Reabilitação das
estufas e espaço
Ciência in Situ do
Jardim Botânico da
Universidade de
Coimbra
Edifícios/
ReabilitaçãoEducação 953 470,76
CCP-DL 149/2012, de
12.072 40 987,92 4,30
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões
0,00 0,00 40 987,92 4,30 40 987,92 Não 15.09.2014 180 282 … 21.12.2015
325Universidade do
PortoFundação 2649/2015
Museus da UP -
Intervenção Parcial I
Edifícios/
ReabilitaçãoEducação 525 000,00
CCP-DL 149/2012, de
12.072 17 640,33 3,36
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a mais e a
menos
-2 604,00 -0,50 11 360,53 2,16 6 279,80 1,20 6 279,80 11 360,53 Não 26.01.2016 240 39 31.10.2016 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
326 Município LisboaAdministração
Local684/2016
Requalificação de
espaço público nos
Largos da Graça,
Santos e na Rua de
Campolide
Obras de
urbanizaçãoArranjos exteriores 4 275 104,66
CCP-DL 149/2012, de
12.071 0,00 0,00 Trabalhos a mais 0,00 0,00 0,00 Não 09.05.2016 150 … 06.10.2016
Não foi celebrado contrato adicional e
também não foram quantificados os trabalhos
a mais que decorrem de achados
arqueologicos no Largo da Graça
327
Instituto do
Emprego e
Formação
Profissional, I.P.
Administração
Central1039/2015
Edifício das Olaias -
Remodelação dos
Pisos 1 e 2
Edifícios/
ReabilitaçãoEdifícios 1 049 995,00
CCP-DL 149/2012, de
12.071 50 678,80 4,83 Trabalhos a mais -5 819,27 -0,55 56 498,07 5,38 0,00 19 140,21 37 357,86 Não 14.09.2015 135 30 14.10.2016 Sem Inf.
328 Município LisboaAdministração
Local395/2015
Beneficiação geral,
ampliação e
espaços exteriores
da EB1/JI Mestre
Querubim Lçapa -
Financiamento
Piparu
Edifícios/
ReabilitaçãoEducação 1 459 999,98
CCP-DL 149/2012, de
12.073 9 673,95 0,66 Trabalhos a mais 0,00 9 673,95 0,66 0,00 9 673,95 Não 24.04.2015 300 121 29.12.2016 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
329 Município LisboaAdministração
Local1833/2015
Reabilitação urbana
da zona de
alvenarias do Bairro
Padre Cruz -
Quarteirão Piloto
(lote 2) -
Financiamento
PIPARU
Edifícios/
ReabilitaçãoEdifícios 1 089 699,82
CCP-DL 149/2012, de
12.072 47 568,49 4,37
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a menos
-23 284,64 -2,14 0,00 47 568,49 4,37 6 408,08 41 160,41 Não 07.10.2015 365 02.11.2016 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
330 Município LisboaAdministração
Local685/2016
Requalificação de
espaço público no
eixo central da
cidade de Lisboa
Vias de
comunicaçãoEstradas 6 991 276,76
CCP-DL 149/2012, de
12.072 97 486,79 1,39
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a menos
-27 868,03 -0,40 0,00 97 486,79 1,39 Não 02.05.2016 365 02.05.2017 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
331Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado2279/2015
Linha do Norte -
Modernização do
subtroço 2.3
Alfarelos -
Pampilhosa,
renovação integral
de via entre as
estações de
Alfarelos (PK
194,500) e
Pampilhosa (PK
230,630), excluindo
a estação de
coimbra B (PK
216,800 -218,000)
Vias de
comunicaçãoCaminhos de ferro 30 542 288,25
CCP-DL 149/2012, de
12.072 47 135,01 0,15
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões
0,00 0,00 52 070,66 0,17 52 070,66 47 135,01 4 935,65 Não 15.03.2016 750 04.04.2018 Sem Inf.
332Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado789/2014
Conservação
corrente por
contrato 2013-2016 -
Distrito de Leiria
Vias de
comunicaçãoEstradas 6 083 859,58
CCP-DL 149/2012, de
12.072 -17,30 0,00
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a menos
-349 698,76 -5,75 0,00 349 681,45 5,75 349 681,45 Não 15.07.2014 1095 14.07.2017 Sem Inf. Foi efetuada a compensação de trabalhos
333Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado1830/2015
Reparação e
manutenção de
equipamentos
semafóricos 2015 -
Lote IV - COCS
Vias de
comunicaçãoCaminhos de ferro 153 836,05
CCP-DL 149/2012, de
12.071 0,00 0,00
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a menos
-4 821,56 -3,13 0,00 4 821,56 3,13 4 821,56 Não 30.09.2015 365 28.09.2016 Sem Inf. Foi efetuada a compensação de trabalhos
336 Município LisboaAdministração
Local1057/2015
Instalação da Escola
da Baixa (JI +EB1) -
Adaptação parcial
do extinto Tribunal
da Boa Hora -
Financiamento
Piparu
Edifícios/
ReabilitaçãoEducação 2 279 213,41
CCP-DL 149/2012, de
12.075 19 118,83 0,08
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a mais e a
menos
-1 075,05 -0,05 11 028,29 0,48 8 090,54 0,35 19 118,83 Não 30.07.2015 540 26.01.2017 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
337 Município LisboaAdministração
Local1367/2015
Reabilitação de
arruamentos e
infraestruturas de
saneamento - Zona
norte de Lisboa
Vias de
comunicaçãoEstradas 3 099 986,21
CCP-DL 149/2012, de
12.0715 88 351,45 2,85 Trabalhos a mais 0,00 88 351,45 2,85 0,00 88 351,45 Não 10.08.2015 730 09.08.2017 Sem Inf.
Não foi celebrado contrato adicional / Os
trabalhos a mais correspondem a 38,73% e os
erros e omissões a 2,41%
338 Município EstremozAdministração
Local568/2013
Execução de
infraestruturas da
Zona Industrial de
Arcos
Infraestruturas Infraestruturas 2 237 769,22CCP-DL 149/2012, de
12.071 107 409,63 4,80
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões
0,00 0,00 107 409,63 4,80 107 409,63 Não 08.10.2015 365 15.10.2016 Sem Inf.
339 Parque Escolar, EPESetor Empresarial
do Estado1379/2010
Execução das obras
de modernização
para a fase 3 do
programa de
modernização das
escolasa com
ensino secundário -
lote 3L3 - Escola
Secundária de Mem
Martins e Escola
Secundária de
Henriques Nogueira
Edifícios/
ReabilitaçãoEducação 27 980 000,00 CCP - Versão inicial 21 2 315,40 0,01 Trabalhos a mais 0,00 2 315,40 0,01 0,00 2 315,40 Não 1 182 400,32 696 094,91 08.10.2010 540 … 17.10.2016
Indemnização Litigios que ocasionaram
pagamentos por: - custos acrescidos de mão
de obra, equipamentos e encargos gerais com
estaleiros e estrutura central das empresas
(valor maior); - juros por pagamentos em
atraso; - custos de serviços de vigilância.
Multas por incumprimento do prazo de
execução da obra
340 Parque Escolar, EPESetor Empresarial
do Estado1379/2010
Execução das obras
de modernização
para a fase 3 do
programa de
modernização das
escolasa com
ensino secundário -
lote 3L3 - Escola
Secundária de Mem
Edifícios/
ReabilitaçãoEducação 27 980 000,00 CCP - Versão inicial 20 -2 349,41 -0,01
Trabalhos a mais e a
menos-10 634,37 -0,04 8 284,96 0,03 0,00 8 284,96 Não 1 182 400,32 696 094,91 08.10.2010 540 … 17.10.2016
Indemnização Litigios que ocasionaram
pagamentos por: - custos acrescidos de mão
de obra, equipamentos e encargos gerais com
estaleiros e estrutura central das empresas
(valor maior); - juros por pagamentos em
atraso; - custos de serviços de vigilância.
Multas por incumprimento do prazo de
execução da obra
N.º Dossiê
(Ano 2016)Organismo Tipo de Entidade Proc.º Visto Objeto do contrato Tipo de obra Subtipo obra Valor inicial (€) Regime aplicável
N.º
Adicional
Valor indicado
no Adicional
(€)
% Contrato
inicial
Qualificação dos
trabalhos
Trabalhos a menos
(€)%
Trabalhos a mais
(€)% Erros e omissões (€) %
Trabalhos a preços
contratuais (€)
Trabalhos a preços
novos (€)
Resp. E/O do
dono da obra (€)
Responsabilida
de do
cocontrante (€)
Acionou
responsab. de
terceiros/autor
do projeto
(Sim/Não)
Valor da
indemnização/
juros a pagar
pelo dono da
obra (€)
Multas aplicadas
pelo dono da
obra
Data de
consignação da
obra
Prazo de
execução
contratual
(dias)
Prazo de
execução
dos
trabalhos
adicionais
(dias)
Prorrogaçõe
s/suspençõe
s de prazo
concedidas
(dias)
Data
prevista
para o
termo da
execução
física da
obra
Data do
termo da
execução
física da
obra
OBS.
341 Município LisboaAdministração
Local1057/2015
Instalação da Escola
da Baixa (JI +EB1) -
Adaptação parcial
do extinto Tribunal
da Boa Hora -
Financiamento
Piparu
Edifícios/
ReabilitaçãoEducação 2 279 213,41
CCP-DL 149/2012, de
12.076 6 915,66 0,08
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a mais e a
menos
-2 438,03 -0,11 4 980,64 0,22 1 935,02 0,08 6 915,66 Não 30.07.2015 540 26.01.2017 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
342Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado2322/2015
EN234 Pontes Criz I
e Criz II, EN234-6
Ponte São João das
Areias, intervenção
de reforço
estrutural em
pilares e fundações
Vias de
comunicaçãoObras de arte 6 992 031,33
CCP-DL 149/2012, de
12.071 9 604,80 0,14 Trabalhos a mais 0,00 9 604,80 0,14 0,00 9 604,80 Não 07.03.2016 600 28.10.2017 Sem Inf.
343 Município LisboaAdministração
Local1309/2015
Reabilitação de
arruamentos e
infraestruturas de
saneamento - Zona
Sul de Lisboa
Vias de
comunicaçãoEstradas 2 800 000,01
CCP-DL 149/2012, de
12.0711 34 401,30 1,23 Trabalhos a mais 0,00 34 401,30 1,23 0,00 34 401,30 Não 24.08.2015 730 23.08.2017 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
344Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado1018/2014
Conservação
corrente por
contrato 2013-2016 -
Distrito de Viseu
Vias de
comunicaçãoEstradas 5 943 239,18
CCP-DL 149/2012, de
12.075 -1,77 0,00
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a menos
-307 565,96 -5,18 0,00 307 564,19 5,18 307 564,19 Não 01.08.2014 1095 31.07.2017 Sem Inf. Foi efetuada a compensação de trabalhos
345Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado790/2014
Conservação
corrente por
contrato 2013-2016 -
Distrito do Porto
Vias de
comunicaçãoEstradas 6 389 306,87
CCP-DL 149/2012, de
12.078 -37,07 0,00
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a menos
-371 491,67 -5,81 0,00 371 454,60 5,81 371 454,60 Não 02.07.2014 1095 01.07.2017 Sem Inf. Foi efetuada a compensação de trabalhos
346Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado803/2014
Conservação
corrente por
contrato 2013-2016 -
Distrito de Braga
Vias de
comunicaçãoEstradas 5 942 822,98
CCP-DL 149/2012, de
12.073 -19,48 0,00
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a menos
-391 004,93 -6,58 0,00 390 985,45 6,58 390 985,45 Não 02.07.2014 1095 01.07.2017 Sem Inf. Foi efetuada a compensação de trabalhos
347Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado1071/2014
Conservação
corrente por
contrato 2013-2016 -
Distrito de Vila Real
Vias de
comunicaçãoEstradas 5 623 449,52
CCP-DL 149/2012, de
12.074 -20,00 0,00
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a menos
-135 020,20 -2,40 0,00 135 000,20 2,40 135 000,20 Não 01.08.2014 1095 31.07.2017 Sem Inf. Foi efetuada a compensação de trabalhos
348Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado1156/2015
Marcação
rodoviária 2015 -
Lote III
Vias de
comunicaçãoEstradas 967 277,85
CCP-DL 149/2012, de
12.072 -12,31 0,00
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a menos
-186 410,75 -19,27 0,00 186 398,43 19,27 186 398,43 Não 13.07.2015 365 … 10.07.2016 Foi efetuada a compensação de trabalhos
349Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado1192/2014
Conservação
corrente por
contrato 2013-2016 -
Distrito de
Santarém
Vias de
comunicaçãoEstradas 7 656 739,64
CCP-DL 149/2012, de
12.073 -57,98 0,00
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões e
trabalhos a menos
-450 435,41 -5,88 0,00 450 377,43 5,88 450 377,43 Não 25.07.2014 1095 24.07.2017 Sem Inf. Foi efetuada a compensação de trabalhos
350Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado935/2014
Conservação
corrente por
contrato 2013-2016 -
Distrito de Beja
Vias de
comunicaçãoEstradas 8 305 648,49
CCP-DL 149/2012, de
12.073 -2,04 0,00
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a menos
-669 100,24 -8,06 0,00 669 098,20 8,06 669 098,20 Não 01.08.2014 1095 31.07.2017 Sem Inf. Foi efetuada a compensação de trabalhos
351 Município LisboaAdministração
Local379/2016
Reabilitação de
arruamentos e
estruturas de
saneamento - Zona
Ocidental de Lisboa
Vias de
comunicaçãoEstradas 2 761 918,97
CCP-DL 149/2012, de
12.073 63 875,60 6,82 Trabalhos a mais 0,00 63 875,60 2,31 0,00 63 875,60 Não 17.03.2016 365 07.04.2017 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
352Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado917/2014
Conservação
corrente por
contrato 2013-2016 -
Distrito de Coimbra
Vias de
comunicaçãoEstradas 6 435 113,75
CCP-DL 149/2012, de
12.074 -8,39 0,00
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a menos
-266 477,58 -4,14 0,00 266 469,19 4,14 266 469,19 Não 01.08.2014 1095 31.07.2017 Sem Inf. Foi efetuada a compensação de trabalhos
353Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado1624/2014
Conservação
corrente por
contrato 2013-2016 -
Distrito de Aveiro
Vias de
comunicaçãoEstradas 6 196 970,82
CCP-DL 149/2012, de
12.076 -3,28 0,00
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões e
trabalhos a menos
-234 880,46 -3,79 0,00 234 877,18 3,79 234 877,18 Não 26.09.2014 1095 25.09.2017 Sem Inf. Foi efetuada a compensação de trabalhos
354 Município LisboaAdministração
Local380/2016
Reabilitação de
arruamentos e
estruturas de
saneamento - Zona
Oriental de Lisboa
Vias de
comunicaçãoEstradas 2 761 918,97
CCP-DL 149/2012, de
12.076 73 879,17 2,67
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões e
trabalhos a mais
0,00 34 303,97 1,24 39 575,20 1,43 73 879,17 Não 17.03.2016 365 07.04.2017 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
356 Município LisboaAdministração
Local380/2016
Reabilitação de
arruamentos e
estruturas de
saneamento - Zona
Oriental de Lisboa
Vias de
comunicaçãoEstradas 2 761 918,97
CCP-DL 149/2012, de
12.077 20 956,25 0,76
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões e
trabalhos a mais
0,00 15 072,17 0,55 5 884,08 0,21 20 956,25 Não 17.03.2016 365 07.04.2017 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
357Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado788/2014
Conservação
corrente por
contrato 2013-2016 -
Distrito de
Portalegre
Vias de
comunicaçãoEstradas 5 116 450,32
CCP-DL 149/2012, de
12.074 -57,57 0,00
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a menos
-264 788,37 -5,18 0,00 264 730,80 5,17 264 730,80 Não 02.07.2014 1095 01.07.2017 Sem Inf. Foi efetuada a compensação de trabalhos
358Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado946/2014
Conservação
corrente por
contrato 2013/2016
- Distrito de Lisboa
Vias de
comunicaçãoEstradas 5 840 000,00
CCP-DL 149/2012, de
12.076 -3,04 0,00
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a menos
-311 284,54 -5,33 0,00 311 281,50 5,33 311 281,50 Não 28.07.2014 1095 27.07.2017 Sem Inf. Foi efetuada a compensação de trabalhos
359Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado947/2014
Conservação
corrente por
contrato 2013-2016 -
Distrito de Setúbal
Vias de
comunicaçãoEstradas 6 443 963,55
CCP-DL 149/2012, de
12.077 -0,47 0,00
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a menos
-31 236,47 -0,48 0,00 31 236,00 0,48 31 236,00 Não 28.07.2014 1095 27.07.2017 Sem Inf. Foi efetuada a compensação de trabalhos
360 Município LisboaAdministração
Local1402/2015
Obras de
remodelação do
edifício municipal
sito na rua do
Arsenal n.ºs 44/54,
Torneja para a
praça do Município
n.ºs 1/7 -
Edifícios/
ReabilitaçãoEdifícios 978 837,64
CCP-DL 149/2012, de
12.072 52 293,95 5,34
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a mais
0,00 40 432,55 4,13 11 861,40 1,21 24 366,40 27 927,55 Não 07.09.2015 180 … 27.11.2016 Não foi celebrado contrato adicional
361 Município LisboaAdministração
Local395/2015
Beneficiação geral,
ampliação e
espaços exteriores
da EB1/JI Mestre
Querubim Lçapa -
Financiamento
Piparu
Edifícios/
ReabilitaçãoEducação 1 459 999,98
CCP-DL 149/2012, de
12.074 17 284,10 1,18
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões
0,00 0,00 17 284,10 1,18 Não 24.04.2015 300 211 29.12.2016 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
362 Município OeirasAdministração
Local1679/2015
Passeio Marítimo -
Troço entre a Baía
dos Golfinhos e a
Praia da Cruz
Quebrada
Obras de
urbanizaçãoArranjos exteriores 2 535 088,03
CCP-DL 149/2012, de
12.071 5 279,00 0,21 Trabalhos a mais 0,00 5 279,00 0,21 0,00 Não Não refere … Sem Inf.
Não remeteram o Anexo e não enviaram os
trabalhos a mais objeto do adicional
363Município Figueira
da Foz
Administração
Local60/2016
Requalificação/valor
ização da frente de
Mar e Praia-Figueira
/Buarcos
Obras de
urbanizaçãoArranjos exteriores 1 987 625,88
CCP-DL 149/2012, de
12.071 77 198,45 3,88
Trabalhos a mais e a
menos-84 912,00 -4,27 77 198,45 3,88 0,00 8 675,25 68 523,20 Não 11.02.2016 270 30 30.01.2017 Sem Inf.
N.º Dossiê
(Ano 2016)Organismo Tipo de Entidade Proc.º Visto Objeto do contrato Tipo de obra Subtipo obra Valor inicial (€) Regime aplicável
N.º
Adicional
Valor indicado
no Adicional
(€)
% Contrato
inicial
Qualificação dos
trabalhos
Trabalhos a menos
(€)%
Trabalhos a mais
(€)% Erros e omissões (€) %
Trabalhos a preços
contratuais (€)
Trabalhos a preços
novos (€)
Resp. E/O do
dono da obra (€)
Responsabilida
de do
cocontrante (€)
Acionou
responsab. de
terceiros/autor
do projeto
(Sim/Não)
Valor da
indemnização/
juros a pagar
pelo dono da
obra (€)
Multas aplicadas
pelo dono da
obra
Data de
consignação da
obra
Prazo de
execução
contratual
(dias)
Prazo de
execução
dos
trabalhos
adicionais
(dias)
Prorrogaçõe
s/suspençõe
s de prazo
concedidas
(dias)
Data
prevista
para o
termo da
execução
física da
obra
Data do
termo da
execução
física da
obra
OBS.
364 Município LisboaAdministração
Local2231/2014
Reconstrução
/reabilitação do
edifício sito na rua
da Mouraria 38-40,
freguesia do
Socorro - Piparu
Edifícios/
ReabilitaçãoEdifícios 480 231,98
CCP-DL 149/2012, de
12.071 7 390,16 1,54
Trabalhos a mais e a
menos-527,12 -0,11 7 390,16 1,54 0,00 Não 13.11.2014 240 25 24.09.2016 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
365Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado804/2014
Conservação
corrente por
contrato 2013-2016 -
Distrito de Viana do
Castelo
Vias de
comunicaçãoEstradas 5 622 046,05
CCP-DL 149/2012, de
12.075 -45,79 0,00
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a menos
-166 822,67 -2,97 0,00 166 776,88 2,97 166 776,88 Não 02.07.2014 1095 01.07.2017 Sem Inf. Foi efetuada a compensação de trabalhos
366Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado1102/2015Marcação Rodoviária 2015 - LoteII
Vias de
comunicaçãoEstradas 557 000,00
CCP-DL 149/2012, de
12.073 11 959,81 -0,01
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a menos
-39 160,53 -7,03 0,00 51 120,34 9,18 51 120,34 Não 12.08.2015 180 240 05.10.2016 Sem Inf. Foi efetuada a compensação de trabalhos
367 Parque Escolar, EPESetor Empresarial
do Estado1379/2010
Execução das obras
de modernização
para a fase 3 do
programa de
modernização das
escolasa com
ensino secundário -
lote 3L3 - Escola
Secundária de Mem
Edifícios/
ReabilitaçãoEducação 27 980 000,00 CCP - Versão inicial 22 -57 161,73 -0,20 Trabalhos a menos -57 161,73 -0,20 0,00 0,00 Não 1 182 400,32 696 094,91 08.10.2010 540 … 17.10.2016
Indemnização Litigios que ocasionaram
pagamentos por: - custos acrescidos de mão
de obra, equipamentos e encargos gerais com
estaleiros e estrutura central das empresas
(valor maior); - juros por pagamentos em
atraso; - custos de serviços de vigilância.
Multas por incumprimento do prazo de
execução da obra
368 Parque Escolar, EPESetor Empresarial
do Estado1379/2010
Execução das obras
de modernização
para a fase 3 do
programa de
modernização das
escolasa com
ensino secundário -
lote 3L3 - Escola
Secundária de Mem
Edifícios/
ReabilitaçãoEducação 27 980 000,00 CCP - Versão inicial 23 -52 503,94 -0,19 Trabalhos a menos -52 503,94 -0,19 0,00 0,00 Não 1 182 400,32 696 094,91 08.10.2010 540 … 17.10.2016
Indemnização Litigios que ocasionaram
pagamentos por: - custos acrescidos de mão
de obra, equipamentos e encargos gerais com
estaleiros e estrutura central das empresas
(valor maior); - juros por pagamentos em
atraso; - custos de serviços de vigilância.
Multas por incumprimento do prazo de
execução da obra
369Universidade do
PortoFundação 2649/2015
Museus da UP -
Intervenção Parcial I
Edifícios/
ReabilitaçãoEducação 525 000,00
CCP-DL 149/2012, de
12.073 11 179,75 2,13
Trabalhos a mais e a
menos-10 462,89 -1,99 8 791,30 1,67 0,00 2 545,00 8 634,75 Não 26.01.2016 240 39 31.10.2016 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
370Universidade do
PortoFundação 1114/2016
Requalificação da
envolvente exterior
dos edifícios da
FAUP
Edifícios/
ReabilitaçãoEdifícios 395 062,95
CCP-DL 149/2012, de
12.073 43 505,06 11,01
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a mais e a
menos
-105 065,73 -26,59 14 281,52 3,61 29 223,54 7,40 32 019,03 11 486,03 Não 16.05.2016 224 27.12.2016 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
371 Município LisboaAdministração
Local1309/2015
Reabilitação de
arruamentos e
infraestruturas de
saneamento - Zona
Sul de Lisboa
Vias de
comunicaçãoEstradas 2 800 000,01
CCP-DL 149/2012, de
12.0712 59 235,16 2,12 Trabalhos a mais 0,00 59 235,16 2,12 0,00 59 235,16 Não 24.08.2015 730 23.08.2017 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
372Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado1236/2016
EN 256 Variante à
ponte do Albardão,
incluindo nova
ponte sobre o rio
Degébe
Vias de
comunicaçãoEstradas 2 605 654,08
CCP-DL 149/2012, de
12.071 6 903,91 0,26
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões
0,00 0,00 6 903,91 0,26 6 903,91 Não 05.08.2016 300 01.06.2017 Sem Inf.
373 Município LisboaAdministração
Local2231/2014
Reconstrução
/reabilitação do
edifício sito na rua
da Mouraria 38-40,
freguesia do
Socorro - Piparu
Edifícios/
ReabilitaçãoEdifícios 480 231,98
CCP-DL 149/2012, de
12.072 8 542,54 1,78
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a mais
0,00 7 240,25 1,51 1 302,29 0,27 6 602,38 1 943,16 Não 13.11.2014 240 25 24.09.2016 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
374Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado652/2015
EN 118, Km 43+400,
Ponte da Vala -
Reforço estrutural
dos pilares
Vias de
comunicaçãoEstradas 414 160,72
CCP-DL 149/2012, de
12.074 -5 084,78 -1,23 Trabalhos a menos -5 084,78 -1,23 0,00 0,00 Não 09.03.2015 170 345 … 24.12.2015
375 Município CubaAdministração
Local2125/2016
Requalificação e
valorização da casa
Fialho de Almeida
Edifícios/
ReabilitaçãoEdifícios 629 692,90
CCP-DL 149/2012, de
12.071 16 819,83 2,67 Trabalhos a mais 0,00 16 819,83 2,67 0,00 16 819,83 Não 19.09.2016 270 30 … 28.02.2017
376 Município LisboaAdministração
Local684/2016
Requalificação de
espaço público nos
Largos da Graça,
Santos e na Rua de
Campolide
Obras de
urbanizaçãoArranjos exteriores 4 275 104,66
CCP-DL 149/2012, de
12.072 124 220,10 2,91
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a mais e a
menos
-75 400,30 -1,76 30 902,73 0,72 93 317,37 2,18 Não 09.05.2016 150 … 06.10.2016 Não foi celebrado contrato adicional
377 Município LisboaAdministração
Local685/2016
Requalificação de
espaço público no
eixo central da
cidade de Lisboa
Vias de
comunicaçãoEstradas 6 991 276,76
CCP-DL 149/2012, de
12.073 111 217,27 1,59
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhos a menos
-49 943,97 -0,71 0,00 111 217,27 1,59 111 217,27 Não 02.05.2016 365 02.05.2017 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
379 SMAS AlmadaAdministração
Local 1597/2015
Construção e
remodelação de
infraestruturas da
ETAR do Valdeão
Infraestruturas Saneamento básico 1 032 374,04CCP-DL 149/2012, de
12.073 19 727,00 1,91
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões
0,00 0,00 19 727,00 1,91 Não 29.10.2015 210 61 … 30.12.2016
-31 084 721,34 16 974 812,00 17 996 283,52 22 080 457,28 8 369 142,45 367 901,80 26 193,01
Total dossiês 359
Tmenos -31 084 721,34
Tmais 16 974 812,00 34 971 095,52 #REF!
E/O 17 996 283,52
Preços contratuais 22 080 457,28
Preços novos 8 369 142,45 30 449 599,45
E/O - Dono Obra 367 901,80
E/O - Empreit 26 193,01 394 094,81
Cor azul nos quadros significa valores repetidos
N.º Dossiê
(Ano 2016)Organismo Tipo de Entidade Proc.º Visto Objeto do contrato Tipo de obra Subtipo obra Valor inicial (€) Regime aplicável
N.º
Adicional
Qualificação dos
trabalhos
Trabalhos a menos
(€)%
Trabalhos a mais
(€)% Erros e omissões (€) % Valor compensado
%
compensada
Trabalhos a preços
contratuais (€)
Trabalhos a preços novos
(€)
Resp. E/O do
dono da obra (€)
Responsabilida
de do
cocontrante (€)
Acionou
responsab. de
terceiros/autor
do projeto
(Sim/Não)
Valor da
indemnização/
juros a pagar
pelo dono da
obra (€)
Multas aplicadas
pelo dono da
obra
Data de
consignação da
obra
Prazo de
execução
contratual
(dias)
Prazo de
execução
dos
trabalhos
adicionais
(dias)
Prorrogaçõe
s/suspençõe
s de prazo
concedidas
(dias)
Data
prevista
para o
termo da
execução
física da
obra
Data do
termo da
execução
física da
obra
OBS.
257
Administração
Regional de Saúde
do Alentejo, IP
Administração
Central195/2014
Centro de Saúde de
SinesEdifícios Saúde 1 522 000,00
CCP-DL 149/2012, de
12.072 Trabalhos a menos -29 285,64 -1,92 0,00 0,00 Não 20.10.2014 420 20.12.2015 Sem Inf.
366Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado1102/2015
Marcação Rodoviária
2015 - LoteII
Vias de
comunicaçãoEstradas 557 000,00
CCP-DL 149/2012, de
12.071,2 e 3
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões, trabalhos
a menos
-322 272,01 -57,86 0,00 334 046,95 59,97 331 142,35 2 904,60 Não 12.08.2015 180 240 05.10.2016 Sem Inf. Foi efetuada a compensação de trabalhos
298Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado1832/2015
Reparação e
manutenção de
equipamentos
semafóricos 2015 -
Lote VI - COS
Vias de
comunicaçãoEstradas 126 907,25
CCP-DL 149/2012, de
12.071 e 2
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões e
trabalhos a menos
-65 117,50 -51,31 0,00 65 035,00 51,25 65 035,00 Não 30.09.2015 365 29.09.2016 Sem Inf. Foi efetuada a compensação de trabalhos
86 Município AlbufeiraAdministração
Local21/2009
Construção de
edifício
administrativo em
Vale Pedras
Edifícios Serviços 2 060 000,00 CCP - Versão inicial 1 Trabalhos a mais 0,00 157 317,75 7,64 0,00 157 317,75 7,64 147 018,37 10 299,38 Não 07.01.2009 540 18 20.11.2016 Sem Inf.Houve cessão da posição contratual e nova
consignação em 19.02.2016
348Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado1156/2015
Marcação rodoviária
2015 - Lote III
Vias de
comunicaçãoEstradas 967 277,85
CCP-DL 149/2012, de
12.071 e 2
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões, trabalhos
a menos
-464 349,17 -48,01 0,00 464 320,24 48,00 464 320,24 Não 13.07.2015 365 … 10.07.2016 Foi efetuada a compensação de trabalhos
307Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado1158/2015
Sinalização vertical
2015 - Lote V
Vias de
comunicaçãoEstradas 999 691,97
CCP-DL 149/2012, de
12.071 e 2
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões, trabalhos
a mais e a menos
-375 058,88 -37,52 16 122,07 1,61 358 865,85 35,90 335 676,18 39 311,74 Não 09.07.2015 365 114 … 31.10.2016 Foi efetuada a compensação de trabalhos
308Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado1157/2015
Sinalização vertical
2015 - Lote IV
Vias de
comunicaçãoEstradas 924 247,41
CCP-DL 149/2012, de
12.072
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões, trabalhos
a menos
-289 307,72 -31,30 0,00 289 307,72 31,30 258 522,18 30 785,54 Não 29.05.2015 365 28.06.2016 Sem Inf. Foi efetuada a compensação de trabalhos
172Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado1766/2014
EN10 entre Porto
Alto (Km 110+646) e
Vila Franca de Xira
(Km 118+560) -
Reabilitação
Vias de
comunicaçãoEstradas 1 718 772,80
CCP-DL 149/2012, de
12.071
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões, trabalhos
a menos
-531 009,79 -30,89 84 185,45 4,90 432 013,18 25,13 236 015,82 280 182,81 Não 02.11.2015 180 27.05.2016 Sem Inf. Foi efetuada a compensação de trabalhos
194Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado1829/2015
Reparação e
manutenção de
equipamentos
semafóricos 2015 -
Lote III - COCN
Vias de
comunicaçãoEstradas 61 944,50
CCP-DL 149/2012, de
12.071
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões e
trabalhos a menos
-14 945,25 -24,13 0,00 14 935,00 24,11 14 935,00 Não 14.09.2015 365 … 13.09.2016 Foi efetuada a compensação de trabalhos
353Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado1624/2014
Conservação
corrente por
contrato 2013-2016 -
Distrito de Aveiro
Vias de
comunicaçãoEstradas 6 196 970,82
CCP-DL 149/2012, de
12.074 a 6
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões e
trabalhos a menos
-1 121 789,95 -18,10 0,00 1 121 786,23 18,10 1 121 786,23 Não 26.09.2014 1095 25.09.2017 Sem Inf. Foi efetuada a compensação de trabalhos
67 Município IlhavoAdministração
Local1357/2012
Centro Sócio-
Cultural e Extensão
de Saúde da Costa
Nova
Edifícios Saúde 1 873 309,09 CCP - Versão inicial 1Trabalhos a mais e a
menos-14 967,75 -0,80 143 680,87 7,67 0,00 128 713,12 6,87 Não 13.05.2013 270 30 30.09.2015 Sem Inf.
333Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado1830/2015
Reparação e
manutenção de
equipamentos
semafóricos 2015 -
Lote IV - COCS
Vias de
comunicaçãoCaminhos de ferro 153 836,05
CCP-DL 149/2012, de
12.071 a 3
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões, trabalhos
a menos
-27 880,56 -18,12 0,00 27 785,15 18,06 27 785,15 Não 30.09.2015 365 28.09.2016 Sem Inf. Foi efetuada a compensação de trabalhos
239Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado1588/2014
EN15 -
Requalificação entre
Paredes (Km 26+944
e EN 106 (Km
29+444)
Vias de
comunicaçãoEstradas 2 894 720,11
CCP-DL 149/2012, de
12.071
Trabalhos a mais e a
menos-640 502,46 -22,13 156 228,35 5,40 483 739,80 16,71 78 100,82 561 867,33 Não 02.07.2014 1095 01.07.2017 Sem Inf. Foi efetuada a compensação de trabalhos
345Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado790/2014
Conservação
corrente por
contrato 2013-2016 -
Distrito do Porto
Vias de
comunicaçãoEstradas 6 389 306,87
CCP-DL 149/2012, de
12.075 a 8
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões, trabalhos
a mais e a menos
-1 058 777,16 -16,57 5 331,06 0,08 1 058 739,86 16,57 1 058 739,86 5 331,06 Não 02.07.2014 1095 01.07.2017 Sem Inf. Foi efetuada a compensação de trabalhos
349Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado1192/2014
Conservação
corrente por
contrato 2013-2016 -
Distrito de Santarém
Vias de
comunicaçãoEstradas 7 656 739,64
CCP-DL 149/2012, de
12.072 e 3
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões e
trabalhos a menos
-1 242 905,81 -16,23 0,00 1 242 818,17 16,23 1 242 818,17 Não 25.07.2014 1095 24.07.2017 Sem Inf. Foi efetuada a compensação de trabalhos
185Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado163/2015
Conservação
corrente por
contrato 2014-2015
rede de
autoestradas da
Grande Lisboa
Vias de
comunicaçãoEstradas 2 870 070,00
CCP-DL 149/2012, de
12.071
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões, trabalhos
a mais e a menos
-655 499,52 -22,84 242 355,23 8,44 413 140,59 14,39 413 140,59 242 355,23 Não 31.03.2015 425 29.05.2016 Sem Inf. Foi efetuada a compensação de trabalhos
297Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado1159/2015
Sinalização vertical
2015 - Lote VI
Vias de
comunicaçãoEstradas 898 498,44
CCP-DL 149/2012, de
12.071 e 2
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões
-127 988,75 -14,24 0,00 122 389,00 13,62 122 389,00 Não 29.06.2015 365 180 29.06.2016 30.12.2016
Houve um contrato de cessão da posição
contratrual, aprovado por CA da IP de
30.06.2016, para o consórcio Fernando L. Gaspar
/ Trafiurebe
318Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado1828/2015
Reparação e
manutenção de
equipamentos
semafóricos 2015 -
Lote II - COGP
Vias de
comunicaçãoEstradas 121 903,54
CCP-DL 149/2012, de
12.071
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões, trabalhos
a mais e a menos
-15 941,33 -13,08 343,60 0,28 15 596,88 12,79 15 596,88 343,60 Não 30.09.2015 365 29.09.2016 Sem Inf. Foi efetuada a compensação de trabalhos
359Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado947/2014
Conservação
corrente por
contrato 2013-2016 -
Distrito de Setúbal
Vias de
comunicaçãoEstradas 6 443 963,55
CCP-DL 149/2012, de
12.074 a 7
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões, trabalhos
a menos
-720 901,94 -11,19 0,00 720 898,45 11,19 518 552,67 202 345,78 Não 28.07.2014 1095 27.07.2017 Sem Inf. Foi efetuada a compensação de trabalhos
346Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado803/2014
Conservação
corrente por
contrato 2013-2016 -
Distrito de Braga
Vias de
comunicaçãoEstradas 5 942 822,98
CCP-DL 149/2012, de
12.072 e 3
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões, trabalhos
a menos
-642 566,33 -10,81 0,00 644 635,42 10,85 390 985,45 Não 02.07.2014 1095 01.07.2017 Sem Inf. Foi efetuada a compensação de trabalhos
365Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado804/2014
Conservação
corrente por
contrato 2013-2016 -
Distrito de Viana do
Castelo
Vias de
comunicaçãoEstradas 5 622 046,05
CCP-DL 149/2012, de
12.073 a 5
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões, trabalhos
a menos
-607 429,41 -10,80 0,00 607 269,00 10,80 607 269,00 Não 02.07.2014 1095 01.07.2017 Sem Inf. Foi efetuada a compensação de trabalhos
357Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado788/2014
Conservação
corrente por
contrato 2013-2016 -
Distrito de
Portalegre
Vias de
comunicaçãoEstradas 5 116 450,32
CCP-DL 149/2012, de
12.073 e 4
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões, trabalhos
a menos
-495 930,01 -9,69 0,00 495 854,25 9,69 495 854,25 Não 02.07.2014 1095 01.07.2017 Sem Inf. Foi efetuada a compensação de trabalhos
ANEXO III - SÍNTESE DE EMPREITADAS COM ADICIONAIS
N.º Dossiê
(Ano 2016)Organismo Tipo de Entidade Proc.º Visto Objeto do contrato Tipo de obra Subtipo obra Valor inicial (€) Regime aplicável
N.º
Adicional
Qualificação dos
trabalhos
Trabalhos a menos
(€)%
Trabalhos a mais
(€)% Erros e omissões (€) % Valor compensado
%
compensada
Trabalhos a preços
contratuais (€)
Trabalhos a preços novos
(€)
Resp. E/O do
dono da obra (€)
Responsabilida
de do
cocontrante (€)
Acionou
responsab. de
terceiros/autor
do projeto
(Sim/Não)
Valor da
indemnização/
juros a pagar
pelo dono da
obra (€)
Multas aplicadas
pelo dono da
obra
Data de
consignação da
obra
Prazo de
execução
contratual
(dias)
Prazo de
execução
dos
trabalhos
adicionais
(dias)
Prorrogaçõe
s/suspençõe
s de prazo
concedidas
(dias)
Data
prevista
para o
termo da
execução
física da
obra
Data do
termo da
execução
física da
obra
OBS.
244Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado805/2014
Conservação
corrente por
contrato 2013-2016 -
Distrito de Faro
Vias de
comunicaçãoEstradas 4 254 342,38
CCP-DL 149/2012, de
12.071
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões, trabalhos
a mais
-414 850,70 -9,75 15 804,00 0,37 399 022,44 9,38 399 022,44 15 804,00 Não 21.07.2014 1095 20.07.2017 Sem Inf. Foi efetuada a compensação de trabalhos
192Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado1103/2015
Marcação rodoviaria
2015 - Lote III
Vias de
comunicaçãoEstradas 896 576,68
CCP-DL 149/2012, de
12.071
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões e
trabalhos a menos
-82 575,06 -9,21 0,00 82 568,98 9,21 82 568,98 Não 22.06.2015 180 222 … 28.07.2016 Foi efetuada a compensação de trabalhos
301Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado1155/2015
Sinalização vertical
2015 - Lote II - COGP
Vias de
comunicaçãoEstradas 886 588,36
CCP-DL 149/2012, de
12.071
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões, trabalhos
a mais e a menos
-142 420,42 -16,06 61 038,00 6,88 81 382,40 9,18 81 382,40 61 038,00 Não 04.09.2015 365 03.09.2016 Sem Inf. Foi efetuada a compensação de trabalhos
279Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado1105/2015
Marcação rodoviária
2015 - Lote V
Vias de
comunicaçãoEstradas 773 000,00
CCP-DL 149/2012, de
12.071 e 2
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões, trabalhos
a menos
-70 736,57 -9,15 0,00 69 396,40 8,98 69 396,40 Não 17.06.2015 180 120 … 10.08.2016 Foi efetuada a compensação de trabalhos
360 Município LisboaAdministração
Local1402/2015
Obras de
remodelação do
edifício municipal
sito na rua do
Arsenal n.ºs 44/54,
Torneja para a praça
do Município n.ºs
1/7 - Financiamento
Piparu
Edifícios/
ReabilitaçãoEdifícios 978 837,64
CCP-DL 149/2012, de
12.071 e 2
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões, trabalhos
a mais e a menos
-3 663,02 -0,37 51 180,49 5,23 83 249,19 8,50 70 753,06 63 676,62 Não 07.09.2015 180 … 27.11.2016 Não foi celebrado contrato adicional
350Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado935/2014
Conservação
corrente por
contrato 2013-2016 -
Distrito de Beja
Vias de
comunicaçãoEstradas 8 305 648,49
CCP-DL 149/2012, de
12.072 e 3
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões, trabalhos
a menos
-669 100,24 -8,06 110 289,28 1,33 688 283,33 8,29 688 283,33 110 289,28 Não 01.08.2014 1095 31.07.2017 Sem Inf. Foi efetuada a compensação de trabalhos
271Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado934/2014
EN 10 - Ponte de
Sacavém sobre o Rio
Trancão
Vias de
comunicaçãoEstradas 2 549 067,00
CCP-DL 149/2012, de
12.073 a 5
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões, trabalhos
a menos
-211 969,08 -8,32 0,00 209 510,99 8,22 87 251,31 122 259,68 Não 09.02.2015 365 34 26.05.2016 Sem Inf.
190 Município LisboaAdministração
Local1369/2015
Empreitada n.º
2505/14/DMHDS/DP
H - Renovação de
fogos e zonas
comuns das torres
do Alto da Eira -
Financiamento
Edifícios/
ReabilitaçãoSocial 524 316,04
CCP-DL 149/2012, de
12.071 a 4
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões, trabalhos
a mais e a menos
-31 658,18 -6,04 4 515,00 0,86 40 137,51 7,66 15 581,30 29 071,21 3 006,60 3 006,60 Não 06.08.2015 150 195 03.06.2016 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
321Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado1827/2015
Reparação e
manutenção de
equipamentos
semafóricos 2015 -
Lote I - COGP
Vias de
comunicaçãoEstradas 75 873,82
CCP-DL 149/2012, de
12.071
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
-5 643,71 -7,44 0,00 5 643,71 7,44 5 643,71 Não 28.09.2015 365 27.09.2016 Sem Inf. Foi efetuada a compensação de trabalhos
370Universidade do
PortoFundação 1114/2016
Requalificação da
envolvente exterior
dos edifícios da
FAUP
Edifícios/
ReabilitaçãoEdifícios 395 062,95
CCP-DL 149/2012, de
12.071 a 3
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões, trabalhos
a mais e a menos
-107 228,94 -27,14 14 281,52 3,61 29 223,54 7,40 32 019,03 11 486,03 Não 16.05.2016 224 27.12.2016 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
344Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado1018/2014
Conservação
corrente por
contrato 2013-2016 -
Distrito de Viseu
Vias de
comunicaçãoEstradas 5 943 239,18
CCP-DL 149/2012, de
12.074 e 5
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões, trabalhos
a menos
-439 076,39 -7,39 0,00 439 073,58 7,39 439 073,58 Não 01.08.2014 1095 31.07.2017 Sem Inf. Foi efetuada a compensação de trabalhos
352Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado917/2014
Conservação
corrente por
contrato 2013-2016 -
Distrito de Coimbra
Vias de
comunicaçãoEstradas 6 435 113,75
CCP-DL 149/2012, de
12.073 e 4
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões, trabalhos
a menos
-413 944,36 -6,43 0,00 413 935,97 6,43 413 935,97 Não 01.08.2014 1095 31.07.2017 Sem Inf. Foi efetuada a compensação de trabalhos
149Universidade de
Coimbra
Administração
Central1229/2014
Reabilitação das
estufas e espaço
Ciência in Situ do
Jardim Botânico da
Universidade de
Coimbra
Edifícios/
ReabilitaçãoEducação 953 470,76
CCP-DL 149/2012, de
12.071
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões
0,00 0,00 61 262,92 6,43 61 262,92 Não 15.09.2014 180 282 … 21.12.2015
377 Município LisboaAdministração
Local685/2016
Requalificação de
espaço público no
eixo central da
cidade de Lisboa
Vias de
comunicaçãoEstradas 6 991 276,76
CCP-DL 149/2012, de
12.071 a 3
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões, trabalhos
a menos
-160 398,52 -2,29 6 000,00 0,09 418 158,29 5,98 196 474,23 130 167,27 Não 02.05.2016 365 02.05.2017 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
282Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado1104/2015
Marcação rodoviária
2015 - Lote IV
Vias de
comunicaçãoEstradas 616 995,06
CCP-DL 149/2012, de
12.072,3 e 4
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões, trabalhos
a mais e a menos
-173 849,84 -28,18 134 665,02 21,83 36 646,91 5,94 164 809,95 4 523,37 Não 18.05.2015 180 150 90 … 12.05.2016
332Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado789/2014
Conservação
corrente por
contrato 2013-2016 -
Distrito de Leiria
Vias de
comunicaçãoEstradas 6 083 859,58
CCP-DL 149/2012, de
12.071 e 2
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões, trabalhos
a menos
-484 757,02 -7,97 135 021,54 2,22 349 681,45 5,75 484 702,99 Não 15.07.2014 1095 14.07.2017 Sem Inf. Foi efetuada a compensação de trabalhos
358Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado946/2014
Conservação
corrente por
contrato 2013/2016 -
Distrito de Lisboa
Vias de
comunicaçãoEstradas 5 840 000,00
CCP-DL 149/2012, de
12.075 e 6
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões, trabalhos
a menos
-773 561,48 -13,25 462 276,53 7,92 311 281,50 5,33 773 558,03 Não 28.07.2014 1095 27.07.2017 Sem Inf. Foi efetuada a compensação de trabalhos
57Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado327/2012
Manutençao nas
especialidades de
via e catenária - Lote
5
Vias de
comunicaçãoCaminhos de ferro 26 682 184,57 CCP - Versão inicial 1 Trabalhos a mais 0,00 218 332,71 0,82 0,00 218 332,71 0,82 Não 16.07.2012 1080 … 16.07.2015
156Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado1897/2014
Conservação
corrente por
contrato 2013-2016 -
Distrito de Évora
Vias de
comunicaçãoEstradas 5 625 833,18
CCP-DL 149/2012, de
12.072
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões, trabalhos
a mais e a menos
-342 946,03 -6,10 48 087,84 0,85 294 855,80 5,24 293 456,30 49 487,34 Não 01.10.2014 1095 30.09.2017 Sem Inf. Foi efetuada a compensação de trabalhos
272 Município LisboaAdministração
Local1822/2015
Promoção da
acessibilidade e
segurança para
todos na rede
pedonal
Infraestruturas Infraestruturas 2 100 000,00CCP-DL 149/2012, de
12.071 a 3
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões
0,00 0,00 107 967,98 5,14 107 967,98 Não 05.10.2015 730 04.10.2017 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
N.º Dossiê
(Ano 2016)Organismo Tipo de Entidade Proc.º Visto Objeto do contrato Tipo de obra Subtipo obra Valor inicial (€) Regime aplicável
N.º
Adicional
Qualificação dos
trabalhos
Trabalhos a menos
(€)%
Trabalhos a mais
(€)% Erros e omissões (€) % Valor compensado
%
compensada
Trabalhos a preços
contratuais (€)
Trabalhos a preços novos
(€)
Resp. E/O do
dono da obra (€)
Responsabilida
de do
cocontrante (€)
Acionou
responsab. de
terceiros/autor
do projeto
(Sim/Não)
Valor da
indemnização/
juros a pagar
pelo dono da
obra (€)
Multas aplicadas
pelo dono da
obra
Data de
consignação da
obra
Prazo de
execução
contratual
(dias)
Prazo de
execução
dos
trabalhos
adicionais
(dias)
Prorrogaçõe
s/suspençõe
s de prazo
concedidas
(dias)
Data
prevista
para o
termo da
execução
física da
obra
Data do
termo da
execução
física da
obra
OBS.
329 Município LisboaAdministração
Local1833/2015
Reabilitação urbana
da zona de
alvenarias do Bairro
Padre Cruz -
Quarteirão Piloto
(lote 2) -
Financiamento
PIPARU
Edifícios/
ReabilitaçãoEdifícios 1 089 699,82
CCP-DL 149/2012, de
12.071 e 2
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões, trabalhos
a menos
-25 367,94 -2,33 0,00 53 948,19 4,95 6 408,08 47 540,11 Não 07.10.2015 365 02.11.2016 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
371 Município LisboaAdministração
Local1309/2015
Reabilitação de
arruamentos e
infraestruturas de
saneamento - Zona
Sul de Lisboa
Vias de
comunicaçãoEstradas 2 800 000,01
CCP-DL 149/2012, de
12.072 a 12
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões, trabalhos
a mais
0,00 894 586,77 31,95 137 470,76 4,91 894 586,77 137 470,76 Não 24.08.2015 730 23.08.2017 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
195Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado1518/2013
EN3 -2 - Ponte do
Reguengo sobre a
vala da Azambuja ao
Km 4+260.
Substituição da obra
de arte
Vias de
comunicaçãoEstradas 1 024 140,85
CCP-DL 149/2012, de
12.073
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões
-22 747,76 -2,22 0,00 0,00 Não 06.01.2014 365 311 13.11.2015 Sem Inf.
82
EDIA, Empresa de
Desenvolvimento e
Infra-estruturas do
Alqueva, SA
Setor Empresarial
do Estado1268/2014
Contrução das
infraestruturas de
rega, viárias e de
drenagem dos
Blocos de Beringel e
Álamo
Obras hidráulicasAproveitamento
hidráulico7 142 729,00
CCP-DL 149/2012, de
12.071
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões, trabalhos
a mais
0,00 208 232,82 2,92 344 928,88 4,83 Não 16.09.2014 480 … 24.02.2016
338 Município EstremozAdministração
Local568/2013
Execução de
infraestruturas da
Zona Industrial de
Arcos
Infraestruturas Infraestruturas 2 237 769,22CCP-DL 149/2012, de
12.071
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões
0,00 0,00 107 409,63 4,80 107 409,63 Não 08.10.2015 365 15.10.2016 Sem Inf.
221
EDIA, Empresa de
Desenvolvimento e
Infra-estruturas do
Alqueva, SA
Setor Empresarial
do Estado1786/2014
Contrução das
infraestruturas de
rega, viárias e de
drenagem do Bloco
Roxo-Sado
Obras hidráulicasAproveitamento
hidráulico12 998 538,77
CCP-DL 149/2012, de
12.071 e 2
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões, trabalhos
a mais
0,00 10 276,00 0,08 622 782,60 4,79 397 806,89 235 251,70 Não 27.10.2014 510 96 … 31.07.2016
5Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado162/2015
EN 108, Km 34+000,
Km 34+950, Km
35+800, Km 37+000,
Km 38+000, Km
59+500. EN 101, Km
142+800, Km
149+000.
Estabilização e
proteção de taludes
de escavação.
Intempéries 2012-
2013
Vias de
comunicaçãoEstradas 567 000,01
CCP-DL 149/2012, de
12.073
Trabalhos a mais e de
suprimento de erros
e omissões
-47 685,68 -8,41 161,67 0,03 24 823,00 4,38 24 984,67 Não 16.03.2015 140 85 27.10.2015 Sem Inf. Foi efetuada a compensação de trabalhos
127Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado1019/2014
Conservação
corrente por
contrato 2013-2016 -
Distrito de Castelo
Branco
Vias de
comunicaçãoEstradas 4 688 122,04
CCP-DL 149/2012, de
12.072
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões, trabalhos
a menos
-200 610,19 -4,28 0,00 200 606,05 4,28 200 606,05 Não 01.08.2014 1095 31.07.201 Sem Inf. Foi efetuada a compensação de trabalhos
347Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado1071/2014
Conservação
corrente por
contrato 2013-2016 -
Distrito de Vila Real
Vias de
comunicaçãoEstradas 5 623 449,52
CCP-DL 149/2012, de
12.073 e 4
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões, trabalhos
a menos
-231 789,05 -4,12 0,00 231 724,05 4,12 231 724,05 Não 01.08.2014 1095 31.07.2017 Sem Inf. Foi efetuada a compensação de trabalhos
253Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado1697/2014
IP4(A4) - Sublanço
túnel do Marão/Nó
de Parada de
Cunhos
Vias de
comunicaçãoEstradas 28 800 100,00
CCP-DL 149/2012, de
12.072 e 3
Trabalhos a mais e a
menos-2 329 416,03 -8,09 627 957,74 2,18 0,00 334 795,74 293 162,00 Não 23.09.2014 450 89 15.03.2016 Sem Inf. Foi efetuada a compensação de trabalhos
87 Parque Escolar, EPESetor Empresarial
do Estado1217/2015
Conclusão das obras
de modernização da
escola secundária do
Castelo da Maia, na
Maia
Edifícios/
ReabilitaçãoEducação 3 750 000,00
CCP-DL 149/2012, de
12.071 e 2
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões e
trabalhos a menos
-20 245,30 -0,54 0,00 152 485,86 4,07 152 485,86 Não 09.07.2015 165 56 … 31.05.2016 Foi efetuada a compensação de trabalhos
177Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado1147/2015
EN306 - PH do
Ribeiro das Pias ao
Km 16+419 e ponte
ao Km 24+667,
EN202 - PH ao Km
18+587 e ponte de
Ferreira ao Km
23+759. Reabilitação
e alargamento ou
substituição das
obras de arte
Vias de
comunicaçãoEstradas 383 613,80
CCP-DL 149/2012, de
12.071
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões, trabalhos
a mais e a menos
-1 700,00 -0,44 0,00 13 737,93 3,58 13 737,93 Não 11.08.2015 210 118 01.07.2017 Sem Inf. Foi efetuada a compensação de trabalhos
47
EDIA, Empresa de
Desenvolvimento e
Infra-estruturas do
Alqueva, SA
Setor Empresarial
do Estado1296/2014
Contrução das
infraestruturas de
rega, viárias e de
drenagem do Bloco
de Beja
Obras hidráulicasAproveitamento
hidráulico19 002 753,97
CCP-DL 149/2012, de
12.071
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões, trabalhos
a mais
0,00 13 671,25 0,07 678 819,95 3,57 391 723,86 300 767,34 Não 22.09.2014 540 … 12.02.2016
337 Município LisboaAdministração
Local1367/2015
Reabilitação de
arruamentos e
infraestruturas de
saneamento - Zona
norte de Lisboa
Vias de
comunicaçãoEstradas 3 099 986,21
CCP-DL 149/2012, de
12.074 a 15
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões, trabalhos
a mais
0,00 1 059 614,75 34,18 105 276,28 3,40 1 025 646,24 139 244,79 Não 10.08.2015 730 09.08.2017 Sem Inf.
Não foi celebrado contrato adicional / Os
trabalhos a mais correspondem a 38,73% e os
erros e omissões a 2,41%
120Lisboa Ocidental,
SRU, EM, S.A.
Setor Empresarial
Local1798/2013
Reabilitação do
espaço público e
renovação das
infraestruturas da
Calçada da Ajuda,
em Lisboa
Infraestruturas Infraestruturas 1 625 922,01CCP-DL 149/2012, de
12.076 a 9
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões, trabalhos
a mais e a menos
-261 790,58 -16,10 308 677,44 18,98 51 604,83 3,17 98 876,24 Não 18.06.2014 540 56 29.02.2016 Sem Inf.Não foi celebrado contrato adicional, nem foi
remetido Anexo
270 Município LisboaAdministração
Local2380/2014
Construção de
creche no Beco do
Loureiro 16 - Alfama -
Financiamento de
PIPARU
Edifícios Educação 1 225 521,77CCP-DL 149/2012, de
12.072
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões
0,00 0,00 37 259,74 3,04 Não 26.03.2015 450 … 19.08.2016 Não foi celebrado contrato adicional
80Município Santo
Tirso
Administração
Local936/2013
Parque urbano da
Rabada - Área
Desportiva
InfraestruturasDesporto e
atividades 1 572 117,71
CCP-DL 149/2012, de
12.071
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões, trabalhos
a mais e trabalhos a
menos
-102 605,46 -6,53 143 742,44 9,14 43 225,27 2,75 41 905,00 1 320,27 Não 12.08.2013 180 60 480 … 16.11.2015
N.º Dossiê
(Ano 2016)Organismo Tipo de Entidade Proc.º Visto Objeto do contrato Tipo de obra Subtipo obra Valor inicial (€) Regime aplicável
N.º
Adicional
Qualificação dos
trabalhos
Trabalhos a menos
(€)%
Trabalhos a mais
(€)% Erros e omissões (€) % Valor compensado
%
compensada
Trabalhos a preços
contratuais (€)
Trabalhos a preços novos
(€)
Resp. E/O do
dono da obra (€)
Responsabilida
de do
cocontrante (€)
Acionou
responsab. de
terceiros/autor
do projeto
(Sim/Não)
Valor da
indemnização/
juros a pagar
pelo dono da
obra (€)
Multas aplicadas
pelo dono da
obra
Data de
consignação da
obra
Prazo de
execução
contratual
(dias)
Prazo de
execução
dos
trabalhos
adicionais
(dias)
Prorrogaçõe
s/suspençõe
s de prazo
concedidas
(dias)
Data
prevista
para o
termo da
execução
física da
obra
Data do
termo da
execução
física da
obra
OBS.
122Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado1544/2014
Conservação
corrente por
contrato 2013-2016 -
Distrito de Guarda
Vias de
comunicaçãoEstradas 4 733 285,53
CCP-DL 149/2012, de
12.072
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões, trabalhos
a menos
-129 313,16 -2,73 0,00 129 305,20 2,73 129 305,20 Não 18.09.2014 1095 19.09.2017 Sem Inf. Foi efetuada a compensação de trabalhos
281Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado161/2015
Eletrificação do
troço Caíde-Marco -
Linha do Douro
Vias de
comunicaçãoCaminhos de ferro 6 171 486,91
CCP-DL 149/2012, de
12.071 a 4
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões, trabalhos
a menos
-110 747,41 -1,79 0,00 162 263,79 2,63 19 262,61 8 026,59 111 153,64 Não 18.05.2015 450 10.08.2016 Sem Inf. Foi efetuada a compensação de trabalhos
142 Município LisboaAdministração
Local1293/2013
Consolidação
estrutural de 3
edifícios em Alfama -
Rua S. João da Praça
6-8 com Beco do
Guedes 2-4, Rua S.
João da Praça 2-4
com Rua da Adiça 1
e Rua da Adiça 3-3A -
Freguesia de S.
Miguel -
Financiamento de
Piparu
Edifícios/
ReabilitaçãoEdifícios 396 000,00
CCP-DL 149/2012, de
12.075
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões, trabalhos
a mais e a menos
-14 724,59 -3,72 12 103,06 3,06 9 981,15 2,52 Não 03.10.2013 180 454 … 15.09.2015 Não foi celebrado contrato adicional
124 Município OdemiraAdministração
Local1577/2015
Requalificação e
valorização de Vila
Nova de Milfontes -
Zona 1B
Vias de
comunicaçãoEstradas 617 525,85
CCP-DL 149/2012, de
12.071
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões
0,00 0,00 14 705,46 2,38 14 705,46 7 468,68 7 468,68 Não 09.08.2015 210 04.06.2016 Sem Inf.
131 Município AlandroalAdministração
Local1060/2013
Reabilitação e
ampliação de
edifício para forças
de segurança
Edifícios/
ReabilitaçãoEdifícios 489 526,39
CCP-DL 149/2012, de
12.071
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões, trabalhos
a mais e a menos
-30 143,71 -6,16 41 382,38 8,45 11 492,96 2,35 22 658,93 30 216,41 5 746,48 5 746,48 Não 16.12.2014 365 05.08.2016 Sem Inf.
200Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado2136/2014
ER385 - Safara (Km
37+070) e Vila Verde
de Ficalho (Km
56+510) -
Reabilitação
Vias de
comunicaçãoEstradas 3 110 614,26
CCP-DL 149/2012, de
12.076 Trabalhos a menos -151 484,98 -4,87 0,00 0,00 Não 26.01.2015 270 23.10.2015 Sem Inf.
254Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado1317/2015
EN1/IC2 P.S. ao
caminho-de-ferro,
ao Km 235,459 da
linha do Norte-
substituição do
tabuleiro
Vias de
comunicaçãoEstradas 667 952,51
CCP-DL 149/2012, de
12.071,2 e 3
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões, trabalhos
a mais e trabalhos a
menos
-75 182,71 -11,26 160 795,00 24,07 14 647,50 2,19 43 908,67 131 533,83 Não 09.09.2015 120 30.06.2016 Sem Inf. Foi efetuada a compensação de trabalhos
376 Município LisboaAdministração
Local684/2016
Requalificação de
espaço público nos
Largos da Graça,
Santos e na Rua de
Campolide
Obras de
urbanizaçãoArranjos exteriores 4 275 104,66
CCP-DL 149/2012, de
12.071 e 2
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões, trabalhos
a mais e a menos
-75 400,30 -1,76 30 902,73 0,72 93 317,37 2,18 Não 09.05.2016 150 … 06.10.2016
Não foi celebrado contrato adicional. Não foi
celebrado contrato adicional e também não
foram quantificados os trabalhos a mais que
decorrem de achados arqueologicos no Largo da
Graça
144 Município OeirasAdministração
Local2135/2014
Construção do
Centro de Saúde de
Carnaxide
Edifícios Saúde 2 099 800,00CCP-DL 149/2012, de
12.072
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões, trabalhos
a menos
-61 729,29 -2,94 0,00 42 720,06 2,03 Não 04.05.2015 270 81 31.05.2016 Sem Inf.
165 Município OvarAdministração
Local1513/2015
Beneficiação da Rua
Camilo Castelo
Branco, Rua dos
Irmãos Oliveira
Lopes e envolventes -
Ovar
Vias de
comunicaçãoEstradas 435 000,01
CCP-DL 149/2012, de
12.071 e 2
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões, trabalhos
a mais e a menos
-5 102,50 -1,17 1 630,90 0,37 8 750,00 2,01 3 654,00 6 726,90 Não 27.08.2015 300 … 25.06.2016
21 Município AveiroAdministração
Local1612/2011
Ampliação/Requalifi
cação da EB1 da
Vera Cruz
Edifícios/
ReabilitaçãoEducação 1 245 000,00 CCP - Versão inicial 4, 5 e 6
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões, trabalhos
a mais e a menos
-6 256,80 -0,50 18 908,72 1,52 23 884,08 1,92 36 536,00 2,93 Não 01.07.2013 540 31.07.2015 15.09.2015
374Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado652/2015
EN 118, Km 43+400,
Ponte da Vala -
Reforço estrutural
dos pilares
Vias de
comunicaçãoEstradas 414 160,72
CCP-DL 149/2012, de
12.072 a 4
Trabalhos a mais e a
menos-68 388,38 -16,51 130 731,48 31,57 0,00 21 051,00 109 680,48 Não 09.03.2015 170 345 … 24.12.2015
245Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado663/2014
Uniformização,
Reparação e
Manutenção de
equipamentos
Semafóricos - 2014 -
Lote III
Vias de
comunicaçãoEstradas 177 150,06
CCP-DL 149/2012, de
12.073 Trabalhos a menos -9 210,77 -5,20 0,00 0,00 Não 01.04.2014 365 29.08.2015 Sem Inf.
379 SMAS AlmadaAdministração
Local 1597/2015
Construção e
remodelação de
infraestruturas da
ETAR do Valdeão
Infraestruturas Saneamento básico 1 032 374,04CCP-DL 149/2012, de
12.071 a 3
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões e
trabalhos a mais
0,00 30 832,64 2,99 19 727,00 1,91 Não 29.10.2015 210 61 … 30.12.2016
315 Município AveiroAdministração
Local1001/2010
Construção do
Centro de Alto
Rendimento/CAR-
SURF de São Jacinto
Edifícios Desporto 875 407,55 CCP - Versão inicial 1 e 2
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões, trabalhos
a mais
0,00 13 733,21 1,57 16 672,66 1,90 30 405,87 3,47 Não 30.03.2011 365 … 31.12.2015
Houve um contrato de cessão da posição
contratual, no valor de 282.013,96 €,
consignada em 11.11.2015, enviado ao TdC em
03.12.2015
38 Município LisboaAdministração
Local500/2014
Reabilitação e
adaptação dos
edifícios municipais
sitos na Av. Da India,
n.º 110 e 110A e
Travessa dos
Algarves, nºs 2, 3, 4
e 5 , com vista à
instalação da Casa
da América Latina e
UCCLA
Edifícios/
ReabilitaçãoCultura 2 429 297,08
CCP-DL 149/2012, de
12.074
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões, trabalhos
a menos
-9 214,86 -0,38 0,00 45 034,45 1,85 45 034,45 Não 04.06.2014 270 338 15.02.2016 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
356 Município LisboaAdministração
Local380/2016
Reabilitação de
arruamentos e
estruturas de
saneamento - Zona
Oriental de Lisboa
Vias de
comunicaçãoEstradas 2 761 918,97
CCP-DL 149/2012, de
12.071 a 7
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões e
trabalhos a mais
0,00 856 908,71 31,03 50 685,56 1,84 445 732,40 46 666,28 Não 17.03.2016 365 07.04.2017 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
316Universidade do
PortoFundação 1446/2014
Remodelação do
Centro de
Competências -
edifício de Apoio às
Estufas (antigo
museu) e do Centro
de Formação do
Campus Agrícola de
Vairão
Edifícios/
ReabilitaçãoEducação 1 173 722,17
CCP-DL 149/2012, de
12.073 a 15
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões, trabalhos
a mais e a menos
-31 259,94 -2,66 69 847,68 5,95 20 721,57 1,77 18 917,44 71 651,82 7 027,30 3 097,63 Não 26.06.2014 365 193 27.05.2016 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
N.º Dossiê
(Ano 2016)Organismo Tipo de Entidade Proc.º Visto Objeto do contrato Tipo de obra Subtipo obra Valor inicial (€) Regime aplicável
N.º
Adicional
Qualificação dos
trabalhos
Trabalhos a menos
(€)%
Trabalhos a mais
(€)% Erros e omissões (€) % Valor compensado
%
compensada
Trabalhos a preços
contratuais (€)
Trabalhos a preços novos
(€)
Resp. E/O do
dono da obra (€)
Responsabilida
de do
cocontrante (€)
Acionou
responsab. de
terceiros/autor
do projeto
(Sim/Não)
Valor da
indemnização/
juros a pagar
pelo dono da
obra (€)
Multas aplicadas
pelo dono da
obra
Data de
consignação da
obra
Prazo de
execução
contratual
(dias)
Prazo de
execução
dos
trabalhos
adicionais
(dias)
Prorrogaçõe
s/suspençõe
s de prazo
concedidas
(dias)
Data
prevista
para o
termo da
execução
física da
obra
Data do
termo da
execução
física da
obra
OBS.
162Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado1893/2014
EN 13 - Entre LC
Maia/Vila do Conde
(Km 9+680) e ligação
IC1/A28 (Km
18+200) -
Reabilitação
Vias de
comunicaçãoEstradas 1 648 288,62
CCP-DL 149/2012, de
12.072
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões, trabalhos
a menos
-22 240,15 -1,35 0,00 28 145,52 1,71 28 145,52 Não 24.11.2014 180 70 … 31.07.2015 Foi efetuada a compensação de trabalhos
361 Município LisboaAdministração
Local395/2015
Beneficiação geral,
ampliação e espaços
exteriores da EB1/JI
Mestre Querubim
Lçapa -
Financiamento
Piparu
Edifícios/
ReabilitaçãoEducação 1 459 999,98
CCP-DL 149/2012, de
12.071 a 4
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões e
trabalhos a mais
0,00 10 839,22 0,74 23 651,41 1,62 3 355,71 9 673,95 Não 24.04.2015 300 332 29.12.2016 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
341 Município LisboaAdministração
Local1057/2015
Instalação da Escola
da Baixa (JI +EB1) -
Adaptação parcial
do extinto Tribunal
da Boa Hora -
Financiamento
Piparu
Edifícios/
ReabilitaçãoEducação 2 279 213,41
CCP-DL 149/2012, de
12.071 a 6
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões, trabalhos
a mais e a menos
-5 252,73 -0,23 69 022,61 3,03 34 713,72 1,52 58 284,41 Não 30.07.2015 540 26.01.2017 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
30 Parque Escolar, EPESetor Empresarial
do Estado568/2015
Conclusão da
empreitada de
execução das obras
de modernização da
Escola Secundária
D.Dinis, em Santo
Tirso
Edifícios/
ReabilitaçãoEducação 4 838 545,59
CCP-DL 149/2012, de
12.072
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões
0,00 0,00 73 228,81 1,51 Não 27.04.2015 240 … 23.01.2016
218 Parque Escolar, EPESetor Empresarial
do Estado2669/2015
Conclusão da
empreitada de
execução das obras
de modernização da
Escola Secundária
de Ponte de Lima
Edifícios/
ReabilitaçãoEducação 9 948 068,08
CCP-DL 149/2012, de
12.071 e 2
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões, trabalhos
a menos
-45 842,50 -0,46 0,00 126 969,97 1,28 123 048,80 Não 28.01.2016 450 251 … 28.04.2017 Foi efetuada a compensação de trabalhos
369Universidade do
PortoFundação 2649/2015
Museus da UP -
Intervenção Parcial I
Edifícios/
ReabilitaçãoEducação 525 000,00
CCP-DL 149/2012, de
12.071 a 3
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões, trabalhos
a mais e a menos
-41 593,61 -7,92 74 180,77 14,13 6 279,80 1,20 8 824,80 19 995,28 Não 26.01.2016 240 39 31.10.2016 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
216 Parque Escolar, EPESetor Empresarial
do Estado350/2011
Execução das obras
de modernização
para a fase 3 do
programa de
modernização das
escolasa com ensino
secundário - lote
3EN8 - Escola
Secundária Soares
de Basto, em
Edifícios/
ReabilitaçãoEducação 17 192 156,36 CCP - Versão inicial 5 a 8
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões, trabalhos
a mais e a menos
-463 476,88 -2,70 213 346,87 1,24 169 716,65 0,99 -80 413,36 -0,47 383 063,52 Não 415 309,72 22.02.2011 720 180 31.01.2016 Sem Inf.Reequilibrio financeiro por suspensão da obra e
juros de mora
241 Município ChavesAdministração
Local1194/2016
Remodelação e
beneficiação do
estádio municipal
Eng.º Branco
Teixeira - 1ª fase
Edifícios/
ReabilitaçãoDesporto 669 900,00
CCP-DL 149/2012, de
12.071 e 2
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões, trabalhos
a menos
-4 250,53 -0,63 90 084,84 13,45 6 116,59 0,91 4 409,09 91 792,34 Não 17.05.2016 75 7 04.08.2016 Sem Inf.
295 Parque Escolar, EPESetor Empresarial
do Estado1820/2010
Execução das obras
de modernização
para a fase 3 do
programa de
modernização das
escolasa com ensino
secundário - lote
3ES4- Escola
Secundária Jorge
Edifícios/
ReabilitaçãoEducação 12 587 000,00 CCP - Versão inicial 5 a 7
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões, trabalhos
a mais e a menos
-1 497 820,85 -11,90 326 967,46 2,60 114 527,54 0,91 -1 056 325,85 -8,39 424 683,23 Não 507 733,59 618 536,65 24.01.2011 540 185 29.11.2016 Sem Inf.
Indemnização Litigios que ocasionaram
pagamentos por: - custos acrescidos de mão de
obra, equipamentos e encargos gerais com
estaleiros e estrutura central das empresas
(valor maior); - juros por pagamentos em
atraso; - trabalhos executados e não pagos.
Multas por incumprimento de prazo.
40
EDIA, Empresa de
Desenvolvimento e
Infra-estruturas do
Alqueva, SA
Setor Empresarial
do Estado1267/2014
Contrução das
infraestruturas de
rega, viárias e de
drenagem dos
Blocos 3 e 4 de São
Matias
Obras hidráulicasAproveitamento
hidráulico16 885 000,00
CCP-DL 149/2012, de
12.071
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões, trabalhos
a mais
0,00 72 152,67 0,43 150 713,62 0,89 64 174,09 158 692,20 Não 16.09.2014 450 … 06.01.2016
18
DGRDN, Direção
Geral de Recursos da
Defesa Nacional
Administração
Central1833/2014
Construção do
Centro de Medicina
Subaquática e
Hiperbárica -
Campus de Saúde
Militar
Edifícios Saúde 1 217 424,49CCP-DL 149/2012, de
12.071
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões, trabalhos
a mais e a menos
-15 970,13 -1,31 56 690,56 4,66 10 349,41 0,85 57 881,72 9 158,25 Não 20.10.2014 270 … 19.07.2015 Foi efetuada a compensação de trabalhos
157Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado225/2013
EN15 Penafiel
(Km31+600) e
Amarante
(Km57+800) -
Reabilitação
Vias de
comunicaçãoEstradas 3 699 625,89 CCP - Versão inicial 6
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões, trabalhos
a menos
-59 056,16 -1,60 0,00 28 345,15 0,77 -30 711,01 -0,83 28 345,15 Não 21.05.2013 270 31.07.2015 Sem Inf. Compensação legalmente admíssivel
154 Município LisboaAdministração
Local2230/2014
Reabilitação de
conjunto de
edifícios - Pátio José
Pereira - Rua do
Reconhecimento 35
e Beco do Leão 2-4,
Freguesia do Castelo
Edifícios/
ReabilitaçãoSocial 414 500,00
CCP-DL 149/2012, de
12.078 e 9
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões, trabalhos
a menos
-1 709,79 -0,41 356,07 0,09 3 068,89 0,74 1 710,92 800,17 Não 27.01.2015 180 153 … 30.07.2016 Não foi celebrado contrato adicional
292 Município LisboaAdministração
Local547/2015
Reaqualificação e
conservação do
Palácio das Galveias -
Financiamento
Piparu
Edifícios/
ReabilitaçãoCultura 1 787 812,00
CCP-DL 149/2012, de
12.071 a 4
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões, trabalhos
a mais e a menos
-18 709,77 -1,05 77 634,64 4,34 12 392,24 0,69 71 349,57 Não 24.04.2015 330 161 … 11.11.2016 Não foi celebrado contrato adicional
90
IGFEJ - Instituto de
Gestão Financeira e
Equipamentos da
Justiça, I.P.
Administração
Central100/2015
Obras de
remodelação e
ampliação da Palácio
da Justiça de Loures,
no âmbito da
Reforma da
Organização
Judiciária
Edifícios/
ReabilitaçãoJustiça 2 848 000,00
CCP-DL 149/2012, de
12.072
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões, trabalhos
a mais
0,00 707,45 0,02 19 242,84 0,68 19 242,84 Não 14.04.2015 304 10 26.04.2016 Sem Inf.
320Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado1319/2015
Conservação
corrente e operação
na rede de alta
prestação Norte
2015-2018
Vias de
comunicaçãoEstradas 6 856 870,59
CCP-DL 149/2012, de
12.071
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões, trabalhos
a mais
-43 636,86 -0,64 274 989,31 4,01 44 799,40 0,65 44 799,40 274 989,31 Não 04.09.2015 1093 01.09.2018 Sem Inf.
N.º Dossiê
(Ano 2016)Organismo Tipo de Entidade Proc.º Visto Objeto do contrato Tipo de obra Subtipo obra Valor inicial (€) Regime aplicável
N.º
Adicional
Qualificação dos
trabalhos
Trabalhos a menos
(€)%
Trabalhos a mais
(€)% Erros e omissões (€) % Valor compensado
%
compensada
Trabalhos a preços
contratuais (€)
Trabalhos a preços novos
(€)
Resp. E/O do
dono da obra (€)
Responsabilida
de do
cocontrante (€)
Acionou
responsab. de
terceiros/autor
do projeto
(Sim/Não)
Valor da
indemnização/
juros a pagar
pelo dono da
obra (€)
Multas aplicadas
pelo dono da
obra
Data de
consignação da
obra
Prazo de
execução
contratual
(dias)
Prazo de
execução
dos
trabalhos
adicionais
(dias)
Prorrogaçõe
s/suspençõe
s de prazo
concedidas
(dias)
Data
prevista
para o
termo da
execução
física da
obra
Data do
termo da
execução
física da
obra
OBS.
26 Parque Escolar, EPESetor Empresarial
do Estado887/2011
Execução das obras
de modernização
para a fase 3 do
programa de
modernização das
escolas com ensino
secundário - lote
3EC4 - Escola
Secundária de Dr.
Mário Sacramento,
em Aveiro e EB e
Secundária de
Oliveira de Frades
Edifícios/
ReabilitaçãoEducação 32 498 930,00 CCP - Versão inicial 18
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões
-84 407,79 -0,26 0,00 180 746,22 0,56 96 338,43 0,30 180 746,22 Não 139 840,84 27.05.2011 540 Diversos 09.2014 Sem Inf. Juros por atraso de pagamentos
53
EDIA, Empresa de
Desenvolvimento e
Infra-estruturas do
Alqueva, SA
Setor Empresarial
do Estado939/2013
Construção do
circuito hidráulico
Amoreira-Caliços do
Empreendimento de
Fins Múltiplos de
Alqueva
Obras hidráulicasAproveitamento
hidráulico19 730 000,00 CCP - Versão inicial 1
Trabalhos a mais e a
menos-52 687,15 -0,27 82 564,41 0,42 0,00 29 877,26 0,15 24 075,86 58 488,55 Não 09.08.2013 540 … 31.03.2016
111 Município AveiroAdministração
Local89/2014
Construção da
Unidade de Saúde
Familiar de Cacia
Edifícios Saúde 618 380,00CCP-DL 149/2012, de
12.071
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões, trabalhos
a menos
-12 832,20 -2,08 0,00 3 054,50 0,49 Não 11.11.2014 365 11.11.2015 20.04.2016
134
IGFEJ - Instituto de
Gestão Financeira e
Equipamentos da
Justiça, I.P.
Administração
Central 947/2015
Remodelação e
ampliação do
Palácio da Justiça do
Funchal, no âmbito
da reforma da
organização
judiciária
Edifícios/
ReabilitaçãoJustiça 1 965 000,00
CCP-DL 149/2012, de
12.072
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões e
trabalhos a mais
0,00 1 882,83 0,10 8 696,58 0,44 Não 06.07.2015 420 29.08.2016 Sem Inf.
28 Município LisboaAdministração
Local2379/2014
Beneficiação geral
da EB1+JI n.º 2 do
Parque Silva Porto-
PIPARU
Edifícios/
ReabilitaçãoEducação 2 198 484,70
CCP-DL 149/2012, de
12.076
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões, trabalhos
a mais e a menos
-22,33 0,00 2 670,31 0,12 9 167,82 0,42 5 379,94 3 787,88 Não 26.03.2015 300 … 12.02.2016 Não foi celebrado contrato adicional
193 Município AveiroAdministração
Local315/2012
Parque da
sustentabilidade
/PdS/Ponte pedonal -
Ligação Baixa de
Santo António ao
Parque Infante D.
Pedro
Obras de
urbanizaçãoArranjos exteriores 658 921,90 CCP - Versão inicial 2
Trabalhos a mais e a
trabalhos a menos-20 565,59 -3,12 20 565,59 3,12 0,00 0,00 0,00 Não 12.03.2012 365 890 … 09.05.2016
129 Município AveiroAdministração
Local1109/2014
Construção da
Unidade de Saúde
Familiar de Esgueira
Edifícios Saúde 662 651,61CCP-DL 149/2012, de
12.071
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões, trabalhos
a menos
-7 166,23 -1,08 0,00 2 749,85 0,41 Não 02.02.2015 360 18.12.2015 Sem Inf.
81Universidade do
PortoFundação 2503/2015
Ampliação e
Reconversão da
cafetaria e
construção da
guarita nas
instalações do ICBAS
e FFUP
Edifícios/
ReabilitaçãoEducação 399 727,38
CCP-DL 149/2012, de
12.071
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões
0,00 0,00 1 636,99 0,41 1 636,99 Não 23.11.2015 150 21.04.2016 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
286Lisboa Ocidental,
SRU, EM, S.A.
Setor Empresarial
Local2736/2015
Construção de um
edifício habitacional
na Rua da Aliança
Operária, n.º 28-30,
em Lisboa
Edifícios Social 504 659,06CCP-DL 149/2012, de
12.071 e 2
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões, trabalhos
a mais
0,00 4 673,90 0,93 1 963,74 0,39 5 296,16 1 341,48 Não 08.01.2016 300 30.11.2016 Sem Inf.Não foi celebrado contrato adicional, nem foi
remetido Anexo
42
EDIA, Empresa de
Desenvolvimento e
Infra-estruturas do
Alqueva, SA
Setor Empresarial
do Estado1529/2014
Contrução das
infraestruturas de
rega, viárias e de
drenagem dos
Blocos de Baronia e
Alvito Altos e Alvito
Baixo
Obras hidráulicasAproveitamento
hidráulico10 732 117,75
CCP-DL 149/2012, de
12.071
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões, trabalhos
a mais
0,00 4 030,00 0,04 38 902,55 0,36 34 240,19 8 692,36 Não 22.09.2014 540 … 21.03.2016
313 Município ÁguedaAdministração
Local833/2015
Construção do
Centro de Artes de
Águeda
Edifícios Cultura 3 980 432,54CCP-DL 149/2012, de
12.071 e 2
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões, trabalhos
a mais e a menos
-10 725,71 -0,27 191 339,47 4,81 12 863,57 0,32 55 658,87 148 544,17 Não 12.02.2015 720 11.02.2017 Sem Inf.
314 Município LisboaAdministração
Local900/2016
Reforço dos pilares e
fundações do
viaduto da Av.
General Nortan de
Matos Frente ao C.C.
Fonte Nova
Vias de
comunicaçãoEstradas 400 000,01
CCP-DL 149/2012, de
12.071 a 3
Trabalhos a mais e a
menos-185 517,22 -46,38 207 521,09 51,88 0,00 22 003,87 5,50 196 208,52 Não 02.05.2016 180 … 29.10.2016
Não foi celebrado contrato adicional / Os
trabalhos a mais correspondem a 51,88%
170 Município BejaAdministração
Local1219/2015
Centro de
arqueologia e artesEdifícios Cultura 2 236 215,86
CCP-DL 149/2012, de
12.071 Trabalhos a mais -1 036 736,65 -46,36 894 486,35 40,00 0,00 -142 250,30 -6,36 Não 16.10.2015 270 155 15.12.2016 Sem Inf.
252Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado693/2013
Marcação Rodoviária
- Lote IV- COCS
Vias de
comunicaçãoEstradas 998 537,42 CCP - Versão inicial 5 Trabalhos a menos -1 996,02 -0,20 0,00 0,00 -1 996,02 -0,20 Não 15.07.2013 180 23.10.2014 Sem Inf.
50 Município LisboaAdministração
Local1056/2015
Reabilitação de
pavimentos na
cidade de Lisboa - II
Vias de
comunicaçãoEstradas 667 681,44
CCP-DL 149/2012, de
12.073 e 4
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões, trabalhos
a mais
0,00 41 621,19 6,23 0,00 41 621,19 Não 08.06.2015 365 07.06.2016 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
64Município Ponte de
Lima
Administração
Local1234/2015
Reconstrução de
açude no Rio LimaObras hidráulicas Obras fluviais 447 250,16
CCP-DL 149/2012, de
12.071 Trabalhos a mais 0,00 171 645,10 38,38 0,00 Não 19.06.2015 120 40 … 30.11.2015
119Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado1154/2015
Sinalização vertical
2015 - Lote I
Vias de
comunicaçãoEstradas 809 565,66
CCP-DL 149/2012, de
12.071 e 2
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões,
trabalhose a menos
-299 180,87 -36,96 299 066,32 36,94 0,00 261 710,32 Não 11.08.2015 365 10.08.2016 Sem Inf. Foi efetuada a compensação de trabalhos
183
IGFEJ - Instituto de
Gestão Financeira e
Equipamentos da
Justiça, I.P.
Administração
Central 867/2012
Construção do novo
edifício do Instituto
Nacional de
Medicina Legal em
Coimbra
Edifícios Justiça 5 771 641,83 CCP - Versão inicial 4
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões, trabalhos
a mais
0,00 16 004,00 0,28 17 996,56 0,31 34 000,56 0,59 7 012,19 26 958,37 Não 20.12.2012 900 70 18.08.2016 Sem Inf.
N.º Dossiê
(Ano 2016)Organismo Tipo de Entidade Proc.º Visto Objeto do contrato Tipo de obra Subtipo obra Valor inicial (€) Regime aplicável
N.º
Adicional
Qualificação dos
trabalhos
Trabalhos a menos
(€)%
Trabalhos a mais
(€)% Erros e omissões (€) % Valor compensado
%
compensada
Trabalhos a preços
contratuais (€)
Trabalhos a preços novos
(€)
Resp. E/O do
dono da obra (€)
Responsabilida
de do
cocontrante (€)
Acionou
responsab. de
terceiros/autor
do projeto
(Sim/Não)
Valor da
indemnização/
juros a pagar
pelo dono da
obra (€)
Multas aplicadas
pelo dono da
obra
Data de
consignação da
obra
Prazo de
execução
contratual
(dias)
Prazo de
execução
dos
trabalhos
adicionais
(dias)
Prorrogaçõe
s/suspençõe
s de prazo
concedidas
(dias)
Data
prevista
para o
termo da
execução
física da
obra
Data do
termo da
execução
física da
obra
OBS.
83 Município LisboaAdministração
Local1294/2015
Reabilitação de
pavimentos na
cidade de Lisboa - I
Vias de
comunicaçãoEstradas 648 045,34
CCP-DL 149/2012, de
12.073 a 5 Trabalhos a mais 0,00 244 283,95 37,70 0,00 219 119,13 25 164,82 Não 20.07.2015 365 19.07.2016 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
306 Município LisboaAdministração
Local1295/2015
Reabilitação de
pavimentos e
estruturas de
drenagem na cidade
de Lisboa
Vias de
comunicaçãoEstradas 3 204 890,92
CCP-DL 149/2012, de
12.073 a 9 Trabalhos a mais 0,00 1 116 676,27 34,84 0,00 1 116 676,27 Não 31.07.2015 730 30.07.2017 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
2 Município MealhadaAdministração
Local857/2014
Centro Escolar da
MealhadaEdifícios Educação 2 774 000,00
CCP-DL 149/2012, de
12.077 e 8
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões
0,00 0,00 7 806,22 0,28 6 808,18 998,04 804,89 804,85 Não 11.08.2014 450 4 22 26.11.2015 Sem Inf.
217
Polis Litoral Sudoeste
- Sociedade para a
Requalificação e
Valorização do
Sudoeste Alentejano
Setor Empresarial
do Estado360/2015
Qualificação e
valorização dos
Portinhos de
Odemira
Obras marítimas Proteção costeira 501 949,00CCP-DL 149/2012, de
12.071 e 2 Trabalhos a mais 0,00 154 610,85 30,80 0,00 138 470,90 Não 22.04.2015 240 110 133 29.08.2016 Sem Inf.
293Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado1826/2015
EN223 - PS ao Km
17+400, EN109 - PH
ao Km 34+400 e
ponte ao Km 53+324
e ER230 - PH ao Km
Vias de
comunicaçãoEstradas 541 985,01
CCP-DL 149/2012, de
12.071 e 2
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões, trabalhos
a mais e a menos
-33 980,71 -6,27 15 638,58 2,89 1 476,86 0,27 7 311,84 9 803,60 Não 12.10.2015 150 81 … 09.07.2016
351 Município LisboaAdministração
Local379/2016
Reabilitação de
arruamentos e
estruturas de
saneamento - Zona
Ocidental de Lisboa
Vias de
comunicaçãoEstradas 2 761 918,97
CCP-DL 149/2012, de
12.071 a 3 Trabalhos a mais 0,00 708 973,66 25,67 0,00 708 973,66 Não 17.03.2016 365 07.04.2017 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
227 Município LisboaAdministração
Local1310/2015
Conservação de
pavimentos
betuminosos na
zona oriental da
cidade de Lisboa
Vias de
comunicaçãoEstradas 597 796,96
CCP-DL 149/2012, de
12.071 a 3 Trabalhos a mais 0,00 129 519,39 21,67 0,00 129 519,39 Não 06.07.2015 365 07.07.2016 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
17
DGRDN, Direção
Geral de Recursos da
Defesa Nacional
Administração
Central1386/2014
Adaptação/remodel
ação do edificio HO7
do Hospital das
Forças Armadas -
HFAR - sito no
Campus de Saúde
Militar do Lumiar
Edifícios/
ReabilitaçãoSaúde 419 032,50
CCP-DL 149/2012, de
12.071
Trabalhos a mais e a
menos-22 780,46 -5,44 84 720,09 20,22 0,00 46 197,56 38 522,53 Não 25.09.2014 150 … 23.11.2015 Foi efetuada a compensação de trabalhos
274Município Ponte de
Lima
Administração
Local118/2016
Construção e
conservação de
passeios e outros
espaços públicos -
Requalificação do
Largo Domingos
Pereira de Araújo e
execução de
passeios na EN 306
Vias de
comunicaçãoEstradas 668 670,00
CCP-DL 149/2012, de
12.071 Trabalhos a mais -55 709,78 -8,33 133 050,37 19,90 0,00 Não 18.01.2016 180 11.08.2016 Sem Inf.
323 Município MafraAdministração
Local435/2016
Reabilitação e
adaptação do
edifício das futuras
instalações da GNR
da Ericeira
Edifícios/
ReabilitaçãoEdifícios 649 727,76
CCP-DL 149/2012, de
12.071
Trabalhos a mais e a
menos-8 323,08 -1,28 97 150,20 14,95 0,00 Não 15.02.2016 240 18 31.10.2016 Sem Inf.
289 Município MafraAdministração
Local2606/2015
Remodelação do
antigo edifício dos
serviços
municipalizados de
Mafra e da EDP
Edifícios/
ReabilitaçãoServiços 479 850,00
CCP-DL 149/2012, de
12.071
Trabalhos a mais e a
menos-10 037,29 -2,09 64 143,07 13,37 0,00 13 981,34 50 161,73 Não 03.12.2015 180 132 10.10.2016 Sem Inf.
373 Município LisboaAdministração
Local2231/2014
Reconstrução
/reabilitação do
edifício sito na rua
da Mouraria 38-40,
freguesia do Socorro
- Piparu
Edifícios/
ReabilitaçãoEdifícios 480 231,98
CCP-DL 149/2012, de
12.071 e 2
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões, trabalhos
a mais
-527,12 -0,11 14 630,41 3,05 1 302,29 0,27 6 602,38 1 943,16 Não 13.11.2014 240 25 24.09.2016 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
69Município Vila Nova
de Cerveira
Administração
Local2245/2014
Beneficiação do
Edificio da Piscina
Municipal -
Requalificação
global da piscina
municipal e da área
envolvente
Edifícios/
ReabilitaçãoLazer 1 530 000,00
CCP-DL 149/2012, de
12.071
Trabalhos a mais e a
menos-204 240,84 -13,35 199 545,81 13,04 0,00 199 545,81 Não 15.12.2014 180 144 … 23.10.2015
372Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado1236/2016
EN 256 Variante à
ponte do Albardão,
incluindo nova
ponte sobre o rio
Degébe
Vias de
comunicaçãoEstradas 2 605 654,08
CCP-DL 149/2012, de
12.071
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões
0,00 0,00 6 903,91 0,26 6 903,91 Não 05.08.2016 300 01.06.2017 Sem Inf.
121Metropolitano de
Lisboa, EPE
Setor Empresarial
do Estado869/2015
Acabamentos do
prolongamento à
Reboleira da Linha
Azul
Vias de
comunicação
Estação /
Metropolitano8 795 074,38
CCP-DL 149/2012, de
12.072 e 3
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões
0,00 2 656,50 0,03 22 124,40 0,25 10 540,90 Não 11.06.2015 242 70 18.04.2016 Sem Inf.
12
DGRM, Direção-Geral
de Recursos
Naturais, Segurança
e Serviços Marítimos
Administração
Central963/2015
Porto da Ericeira -
Recuperação e
estabilização da
arriba da praia dos
Pescadores
Obras marítimas Proteção costeira 396 600,00CCP-DL 149/2012, de
12.071
Trabalhos a mais e a
menos-8 832,00 -2,23 46 883,00 11,82 0,00 46 883,00 Não 22.04.2015 100 106 … 10.11.2015 Foi efetuada a compensação de trabalhos
178 Município LisboaAdministração
Local898/2015
Reabilitação de
edifício municipal
sito na Rua Nova do
Almada n.º 47 a 57
Edifícios/
Reabilitaçãoserviços 969 940,18
CCP-DL 149/2012, de
12.071
Trabalhos a mais e a
menos-9 513,69 -0,98 113 876,74 11,74 0,00 20 212,74 93 664,00 Não 14.07.2015 330 128 23.02.2017 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
29
Polis Litoral Norte -
Sociedade para a
Requalificação e
Valorização do Litoral
Norte, SA
Setor Empresarial
do Estado2142/2014
Manutenção e
reforço do Cordão
Dunar da Restinga
de Ofir
Obras marítimas Proteção costeira 1 278 223,89CCP-DL 149/2012, de
12.071 Trabalhos a mais 0,00 145 897,10 11,41 0,00 145 897,10 Não 09.01.2015 180 105 … 30.11.2015
215 Parque Escolar, EPESetor Empresarial
do Estado291/2011
Execução das obras
de modernização
para a fase 3 do
programa de
modernização das
escolasa com ensino
secundário - lote
3EN7 - Escola Básica
e Secundária de
Castelo de Paiva e
Escola Básica e
Secundária de Vale
de Cambra
Edifícios/
ReabilitaçãoEducação 33 304 536,76 CCP - Versão inicial 21 a 23
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões, trabalhos
a menos
-1 697 773,75 -5,10 0,00 79 205,86 0,24 -1 618 567,89 -4,86 79 205,86 Não 138 686,38 21.02.2011 720 31.01.2016 Sem Inf. Juros por atraso de pagamentos
N.º Dossiê
(Ano 2016)Organismo Tipo de Entidade Proc.º Visto Objeto do contrato Tipo de obra Subtipo obra Valor inicial (€) Regime aplicável
N.º
Adicional
Qualificação dos
trabalhos
Trabalhos a menos
(€)%
Trabalhos a mais
(€)% Erros e omissões (€) % Valor compensado
%
compensada
Trabalhos a preços
contratuais (€)
Trabalhos a preços novos
(€)
Resp. E/O do
dono da obra (€)
Responsabilida
de do
cocontrante (€)
Acionou
responsab. de
terceiros/autor
do projeto
(Sim/Não)
Valor da
indemnização/
juros a pagar
pelo dono da
obra (€)
Multas aplicadas
pelo dono da
obra
Data de
consignação da
obra
Prazo de
execução
contratual
(dias)
Prazo de
execução
dos
trabalhos
adicionais
(dias)
Prorrogaçõe
s/suspençõe
s de prazo
concedidas
(dias)
Data
prevista
para o
termo da
execução
física da
obra
Data do
termo da
execução
física da
obra
OBS.
16
DGRDN, Direção
Geral de Recursos da
Defesa Nacional
Administração
Central1304/2014
Adaptação/remodel
ação do edificio HO3
do Hospital das
Forças Armadas -
HFAR - sito no
Campus de Saúde
Militar do Lumiar
Edifícios/
ReabilitaçãoSaúde 983 757,00
CCP-DL 149/2012, de
12.071
Trabalhos a mais e a
menos-628,92 -0,06 84 190,04 8,56 0,00 38 625,83 45 564,21 Não 11.09.2014 240 … 31.12.2015 Foi efetuada a compensação de trabalhos
228
Instituto do Emprego
e Formação
Profissional, I.P.
Administração
Central2040/2015
SFP Coimbra -
Remodelação do
Pavilhão 2 - 1ª Fase
Edifícios Edifícios 548 280,00CCP-DL 149/2012, de
12.071 Trabalhos a mais 0,00 44 924,80 8,19 0,00 Não 02.11.2015 100 10 130 28.07.2016 Sem Inf.
13
DGRM, Direção-Geral
de Recursos
Naturais, Segurança
e Serviços Marítimos
Administração
Central1794/2015
Navegabilidade do
rio Guadiana entre
Vila Real de Santo
António e Alcoutim
Obras marítimas Proteção costeira 383 783,75CCP-DL 149/2012, de
12.071 Trabalhos a mais 0,00 30 799,23 8,03 0,00 30 799,23 Não 30.07.2015 90 … 29.10.2015
222 Município LisboaAdministração
Local1368/2015
Conservação de
pavimentos
betuminosos na
zona ocidental de
Lisboa
Vias de
comunicaçãoEstradas 590 704,80
CCP-DL 149/2012, de
12.071 e 2 Trabalhos a mais 0,00 47 045,51 7,96 0,00 47 045,51 Não 20.07.2015 365 19.07.2016 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
264 Município MonçãoAdministração
Local212/2015
Execução da
variante à EM507 -
Acesso ao Minho
Parque
Vias de
comunicaçãoEstradas 671 062,96
CCP-DL 149/2012, de
12.071
Trabalhos a mais e a
menos-49 548,78 -7,38 46 505,19 6,93 0,00 Não 05.03.2015 180 30 30.09.2016 Sem Inf.
62 Municipio ArronchesAdministração
Local1653/2013
Construção de um
Centro Escolar
Municipal J.I., E.B.
1,2,3 de Arronches
Edifícios Educação 2 450 000,00CCP-DL 149/2012, de
12.071 Trabalhos a mais 0,00 151 345,68 6,18 0,00 151 345,68 Não 27.09.2013 600 8 … 21.12.2015
168Município Santo
Tirso
Administração
Local213/2015
Requalificação do
Museu Abade
Pedrosa - MIEC- 2.ª
fase
Edifícios/
ReabilitaçãoCultura 915 211,43
CCP-DL 149/2012, de
12.071
Trabalhos a mais e a
menos-9 529,55 -1,04 53 288,95 5,82 0,00 Não 26.01.2015 240 68 … 30.05.2016 Foi efetuada a compensação de trabalhos
37 Município PombalAdministração
Local402/2014
Construção da Casa
AbrigoEdifícios Social 423 159,80
CCP-DL 149/2012, de
12.071
Trabalhos a mais e a
menos-2 682,58 -0,63 24 476,65 5,78 0,00 24 476,65 Não 12.06.2014 365 295 23.02.2016 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
259
EDIA, Empresa de
Desenvolvimento e
Infra-estruturas do
Alqueva, SA
Setor Empresarial
do Estado2530/2014
Construção do
Circuito Hidráulico
de Caliços -
Machados do
Empreendimento de
Fins Múltiplos de
Alqueva
Obras hidráulicasAproveitamento
hidráulico16 952 704,41
CCP-DL 149/2012, de
12.071
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões, trabalhos
a mais e a menos
-134 822,80 -0,80 96 172,09 0,57 37 888,03 0,22 77 225,26 56 834,86 Não 03.02.2015 540 … 13.08.2016
27
Centro Hospitalar
Psiquiátrico de
Lisboa
Administração
Central435/2015
Beneficiação do
Sistema de
Aquecimento do
Centro Hospitalar
Psiquiátrico de
Lisboa
Edifícios/
ReabilitaçãoSaúde 457 057,89
CCP-DL 149/2012, de
12.071 Trabalhos a mais 0,00 24 727,24 5,41 0,00 5 443,20 19 284,04 Não 01.06.2015 75 72 19.10.2015 30.12.2015
235Lisboa Ocidental,
SRU, EM, S.A.
Setor Empresarial
Local2262/2015
Reabilitação do
edifício municipal
Teatro Luís de
Camões, na Calçada
da Ajuda, n.º 76 a
80, em Lisboa
Edifícios/
ReabilitaçãoEdifícios 1 111 252,25
CCP-DL 149/2012, de
12.071 a 3
Trabalhos a mais e a
menos-9 510,48 -0,86 59 835,66 5,38 0,00 2 435,66 57 400,00 Não 03.03.2016 450 02.06.2017 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
327
Instituto do Emprego
e Formação
Profissional, I.P.
Administração
Central1039/2015
Edifício das Olaias -
Remodelação dos
Pisos 1 e 2
Edifícios/
ReabilitaçãoEdifícios 1 049 995,00
CCP-DL 149/2012, de
12.071 Trabalhos a mais -5 819,27 -0,55 56 498,07 5,38 0,00 19 140,21 37 357,86 Não 14.09.2015 135 30 14.10.2016 Sem Inf.
260 SMAS SintraAdministração
Local506/2015
Construção do
emissário do
Magoito - Ramo
Magoitio
Infraestruturas Emissários 359 700,00CCP-DL 149/2012, de
12.071 Trabalhos a mais 0,00 17 899,85 4,98 0,00 Não 30.03.2015 240 5 26.08.2016 Sem Inf.
363Município Figueira
da Foz
Administração
Local60/2016
Requalificação/valori
zação da frente de
Mar e Praia-Figueira
/Buarcos
Obras de
urbanizaçãoArranjos exteriores 1 987 625,88
CCP-DL 149/2012, de
12.071
Trabalhos a mais e a
menos-84 912,00 -4,27 77 198,45 3,88 0,00 8 675,25 68 523,20 Não 11.02.2016 270 30 30.01.2017 Sem Inf.
211Centro Hospitalar do
Porto, EPE
Setor empresarial
do Estado757/2010
Construção do
Centro Materno
Infantil do Norte,
Hospital Maria Pia,
Maternidade Júlio
Dinis
Edifícios Saúde 34 299 900,00 CCP - Versão inicial 20 e 21
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões, Tmais e a
Tmenos
-94 624,23 -0,28 102 278,47 0,30 68 087,35 0,20 75 741,59 0,22 170 365,82 161 230,78 960,62 Não 27.09.2010 852 26.05.2016 Sem Inf.
103Hospital Garcia de
Orta, EPE
Setor Empresarial
do Estado1901/2014
Remodelação das
instalações do
serviço de medicina
nuclear
Edifícios/
ReabilitaçãoSaúde 398 787,52
CCP-DL 149/2012, de
12.071 e 2 Trabalhos a mais 0,00 14 276,87 3,58 0,00 Não 20.04.2015 120 … 23.12.2015 Sem mapa de trabalhos
14Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado1318/2015
EN6 Estrada
Marginal - Reforço
da proteção
marítima do troço
adjacente ao
Hospital de Santana
na Parede
Vias de
comunicaçãoEstradas 808 449,05
CCP-DL 149/2012, de
12.071
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões, trabalhos
a mais e a menos
-152 062,61 -18,81 23 250,00 2,88 0,00 23 250,00 Não 29.06.2015 120 … 27.10.2015 Foi efetuada a compensação de trabalhos
375 Município CubaAdministração
Local2125/2016
Requalificação e
valorização da casa
Fialho de Almeida
Edifícios/
ReabilitaçãoEdifícios 629 692,90
CCP-DL 149/2012, de
12.071 Trabalhos a mais 0,00 16 819,83 2,67 0,00 16 819,83 Não 19.09.2016 270 30 … 28.02.2017
285 Município LisboaAdministração
Local1220/2016
Reabilitação da 2.ª
circular - Troço
entre a avenida de
Berlim e o Nó do
Ralis
Vias de
comunicaçãoEstradas 679 991,65
CCP-DL 149/2012, de
12.071
Trabalhos a mais e a
menos-16 884,80 -2,48 16 873,20 2,48 0,00 16 873,20 Não 04.07.2016 90 02.10.2016 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
6
VRSA - Sociedade de
Gestão Urbana, EM
S.A.
Setor Empresarial
Local19/2014
Sistema de adução e
armazenamento de
água de Santa Rita e
reforço do sistema
de abastecimento e
distribuição de água
com origem no
reservatório do
Pocinho
Infraestruturas Saneamento básico 2 197 905,75CCP-DL 149/2012, de
12.071
Trabalhos a mais e a
menos-12 236,55 -0,56 50 199,63 2,28 0,00 6 910,90 43 288,73 Não 17.03.2014 270 384 … 31.12.2015 Foi efetuada a compensação de trabalhos
150 Município MoitaAdministração
Local1224/2015
Infraestruturas do
Penteado - Bairro
Central e Operário
Infraestruturas Infraestruturas 795 843,26CCP-DL 149/2012, de
12.071 Trabalhos a mais 0,00 12 803,16 1,61 0,00 Não 18.06.2015 420 … 25.10.2016
188Município Santo
Tirso
Administração
Local1069/2014
Requalificação do
Museu Abade
Pedrosa - MIEC-1.ª
fase
Edifícios/
ReabilitaçãoCultura 1 998 566,10
CCP-DL 149/2012, de
12.072
Trabalhos a mais e a
menos-23 162,67 -1,16 55 059,06 2,75 0,00 Não 28.08.2014 720 30 … 30.05.2016
N.º Dossiê
(Ano 2016)Organismo Tipo de Entidade Proc.º Visto Objeto do contrato Tipo de obra Subtipo obra Valor inicial (€) Regime aplicável
N.º
Adicional
Qualificação dos
trabalhos
Trabalhos a menos
(€)%
Trabalhos a mais
(€)% Erros e omissões (€) % Valor compensado
%
compensada
Trabalhos a preços
contratuais (€)
Trabalhos a preços novos
(€)
Resp. E/O do
dono da obra (€)
Responsabilida
de do
cocontrante (€)
Acionou
responsab. de
terceiros/autor
do projeto
(Sim/Não)
Valor da
indemnização/
juros a pagar
pelo dono da
obra (€)
Multas aplicadas
pelo dono da
obra
Data de
consignação da
obra
Prazo de
execução
contratual
(dias)
Prazo de
execução
dos
trabalhos
adicionais
(dias)
Prorrogaçõe
s/suspençõe
s de prazo
concedidas
(dias)
Data
prevista
para o
termo da
execução
física da
obra
Data do
termo da
execução
física da
obra
OBS.
311
Centro Hospitalar
Barreiro Montijo,
EPE
Setor Empresarial
do Estado797/2016
Execução de obras
de beneficiação e
remodelação do
Serviço de
esterilização no
hospital do Barreiro
Edifícios/
ReabilitaçãoSaúde 588 500,00
CCP-DL 149/2012, de
12.071 e 2 Trabalhos a mais -1 093,92 -0,19 8 737,28 1,48 0,00 Não 17.06.2016 90 … 15.09.2016 Foi efetuada a compensação de trabalhos
79Município Santa
Maria da Feira
Administração
Local878/2015
Eficiência energética
na iluminação
pública
Instalações
elétricas e
mecânicas
Instalações elétricas 894 256,51CCP-DL 149/2012, de
12.071 Trabalhos a mais 0,00 7 212,79 0,81 0,00 Não 05.06.2015 180 15 55 28.03.2016 Sem Inf.
287Lisboa Ocidental,
SRU, EM, S.A.
Setor Empresarial
Local1488/2016
Beneficiação geral e
adaptação a Jardim
de Infância da EB1,
n.º 60 - Alexandre
Rodrigues Ferreira,
em Lisboa
Edifícios/
ReabilitaçãoEducação 684 000,00
CCP-DL 149/2012, de
12.071
Trabalhos a mais e a
menos-3 036,29 -0,44 2 859,50 0,42 0,00 2 859,50 Não 15.07.2016 365 15.07.2017 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
167 Município MoitaAdministração
Local1225/2015
Ampliação da Escola
EB1/JI n.º 2 de Alhos
Vedros
Edifícios/
ReabilitaçãoEducação 618 945,15
CCP-DL 149/2012, de
12.071 Trabalhos a mais 0,00 1 599,00 0,26 0,00 Não 01.07.2015 410 … 14.08.2016
362 Município OeirasAdministração
Local1679/2015
Passeio Marítimo -
Troço entre a Baía
dos Golfinhos e a
Praia da Cruz
Quebrada
Obras de
urbanizaçãoArranjos exteriores 2 535 088,03
CCP-DL 149/2012, de
12.071 Trabalhos a mais 0,00 5 279,00 0,21 0,00 Não Não refere … Sem Inf.
Não remeteram o Anexo e não enviaram os
trabalhos a mais objeto do adicional
331Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado2279/2015
Linha do Norte -
Modernização do
subtroço 2.3
Alfarelos -
Pampilhosa,
renovação integral
de via entre as
estações de
Alfarelos (PK
Vias de
comunicaçãoCaminhos de ferro 30 542 288,25
CCP-DL 149/2012, de
12.071 e 2
Trabalhos a mais e de
de suprimento de
erros e omissões
0,00 1 136,00 0,00 52 070,66 0,17 52 070,66 48 271,01 4 935,65 Não 15.03.2016 750 04.04.2018 Sem Inf.
290 Município ÁguedaAdministração
Local74/2016
Controlo de cheias
em Águeda-
Intervenções nas
secções de vazão da
Ponte do Campo, da
Ponte de Óis da
Ribeira e no Canal
Secundário do Rio
àguieda "By-pass"
em Agueda - Canal
Obras hidráulicas Obras fluviais 723 277,59CCP-DL 149/2012, de
12.071
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões, trabalhos
a mais e a menos
-8 125,44 -1,12 19 314,03 2,67 788,00 0,11 8 490,80 11 611,23 Não 03.02.2016 210 15 02.09.2016 Sem Inf.
91
EDIA, Empresa de
Desenvolvimento e
Infra-estruturas do
Alqueva, SA
Setor Empresarial
do Estado1020/2013
Construção do
circuito hidráulico
São Pedro - Baleizão
do Empreendimento
de Fins Múltiplos de
Alqueva
Obras hidráulicasAproveitamento
hidráulico19 952 550,00 CCP - Versão inicial 1
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões, trabalhos
a mais e a menos
-337 012,91 -1,69 346 776,18 1,74 19 165,05 0,10 28 928,32 0,14 174 257,70 191 683,53 Não 02.09.2013 510 … 18.08.2015
161Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado1742/2014
IP4(A4) - Sublanço
nó de ligação ao IP4
/ Túnel do Marão
Vias de
comunicaçãoEstradas 29 470 384,74
CCP-DL 149/2012, de
12.072 a 4
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões, trabalhos
a mais e a menos
-1 962 197,62 -6,66 1 747 029,20 5,93 22 283,33 0,08 1 370 907,35 398 405,18 Não 23.09.2014 450 89 … 15.03.2016 Foi efetuada a compensação de trabalhos
180 Parque Escolar, EPESetor Empresarial
do Estado489/2011
Execução das obras
de modernização
para a fase 3 do
programa de
modernização das
escolas com ensino
secundário - lote
Edifícios/
ReabilitaçãoEducação 31 140 550,00 CCP - Versão inicial 17 Trabalhos a menos -282 879,70 -0,91 0,00 0,00 -282 879,70 -0,91 Não 6 685 837,45 11.04.2011 540 01.12.2014 Sem Inf.
256 Parque Escolar, EPESetor Empresarial
do Estado14/2011
Execução das obras
de modernização
para a fase 3 do
programa de
modernização das
escolasa com ensino
secundário - lote
Edifícios/
ReabilitaçãoEducação 31 974 896,00 CCP - Versão inicial 8 e 9
Trabalhos a mais e a
menos-408 070,26 -1,28 41 630,15 0,13 0,00 -366 440,11 -1,15 41 630,15 Não 498 873,17 24.01.2011 450 30 11.11.2015 Sem Inf.
Juros por anulação de multas aplicadas pela
Parque Escolar, EPE
342Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado2322/2015
EN234 Pontes Criz I
e Criz II, EN234-6
Ponte São João das
Areias, intervenção
de reforço estrutural
em pilares e
fundações
Vias de
comunicaçãoObras de arte 6 992 031,33
CCP-DL 149/2012, de
12.071 Trabalhos a mais 0,00 9 604,80 0,14 0,00 9 604,80 Não 07.03.2016 600 28.10.2017 Sem Inf.
299 Parque Escolar, EPESetor Empresarial
do Estado349/2011
Execução das obras
de modernização
para a fase 3 do
programa de
modernização das
escolasa com ensino
Edifícios/
ReabilitaçãoEducação 28 999 874,73 CCP - Versão inicial 10 Trabalhos a menos -369 930,66 -1,28 0,00 0,00 -369 930,66 -1,28 Não 747 335,18 01.03.2011 540 31.07.2015 Sem Inf. Reequilibrio financeiro e juros
105 Parque Escolar, EPESetor Empresarial
do Estado1381/2010
Execução das obras
de modernização
para a fase 3 do
programa de
modernização das
escolasa com ensino
secundário - lote
Edifícios/
ReabilitaçãoEducação 23 720 842,00 CCP - Versão inicial 25 e 26 Trabalhos a menos -349 428,34 -1,47 0,00 0,00 -349 428,34 -1,47 Não 439 868,76 08.10.2010 540 … 11.11.2015 Reequilibrio financeiro por suspensão da obra
88 Parque Escolar, EPESetor Empresarial
do Estado1317/2010
Execução das obras
de modernização
para a fase 3 do
programa de
modernização das
escolasa com ensino
secundário - lote
Edifícios/
ReabilitaçãoEducação 25 522 596,53 CCP - Versão inicial 17 Trabalhos a menos -482 940,01 -1,89 0,00 0,00 -482 940,01 -1,89 Não 307 464,96 07.10.2010 540 … 21.05.2015
Reequilibrio financeiro por suspensão da obra e
juros de mora
49 Parque Escolar, EPESetor Empresarial
do Estado487/2011
Execução das obras
de modernização
para a fase 3 do
programa de
modernização das
Edifícios/
ReabilitaçãoEducação 27 359 103,52 CCP - Versão inicial 17 a 19 Trabalhos a menos -1 130 555,29 -4,13 0,00 0,00 -1 130 555,29 -4,13 Não 192 322,80 21.03.2011 450 … 30.11.2015 Juros por atraso de pagamentos
147 Parque Escolar, EPESetor Empresarial
do Estado1732/2010
Execução das obras
de modernização
para a fase 3 do
programa de
modernização das
escolasa com ensino
secundário - lote
Edifícios/
ReabilitaçãoEducação 35 995 206,72 CCP - Versão inicial 13 e 14
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões, trabalhos
a mais e a menos
-17 714,27 -0,05 2 582,51 0,01 11 340,15 0,03 -3 791,61 -0,01 13 922,66 Não 4 525 919,66 2 172 096,29 23.11.2010 540 58 31.07.2016 Sem Inf.
Indemnização Litigios que ocasionaram
pagamentos por: - custos acrescidos de mão de
obra, equipamentos e encargos gerais com
estaleiros e estrutura central das empresas
(valor maior); - quebra de rendimentos; - juros
por pagamentos em atraso; - encargos
financeiros; - sobrecustos de manutenção de
368 Parque Escolar, EPESetor Empresarial
do Estado1379/2010
Execução das obras
de modernização
para a fase 3 do
programa de
modernização das
escolasa com ensino
secundário - lote 3L3
- Escola Secundária
de Mem Martins e
Escola Secundária
Edifícios/
ReabilitaçãoEducação 27 980 000,00 CCP - Versão inicial 14 a 23
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões, trabalhos
a mais e a menos
-538 307,13 -1,92 383 219,36 1,37 8 779,43 0,03 -146 308,34 -0,52 12 133,51 379 865,28 Não 1 182 400,32 696 094,91 08.10.2010 540 … 17.10.2016
Indemnização Litigios que ocasionaram
pagamentos por: - custos acrescidos de mão de
obra, equipamentos e encargos gerais com
estaleiros e estrutura central das empresas
(valor maior); - juros por pagamentos em
atraso; - custos de serviços de vigilância. Multas
por incumprimento do prazo de execução da
obra
N.º Dossiê
(Ano 2016)Organismo Tipo de Entidade Proc.º Visto Objeto do contrato Tipo de obra Subtipo obra Valor inicial (€) Regime aplicável
N.º
Adicional
Qualificação dos
trabalhos
Trabalhos a menos
(€)%
Trabalhos a mais
(€)% Erros e omissões (€) % Valor compensado
%
compensada
Trabalhos a preços
contratuais (€)
Trabalhos a preços novos
(€)
Resp. E/O do
dono da obra (€)
Responsabilida
de do
cocontrante (€)
Acionou
responsab. de
terceiros/autor
do projeto
(Sim/Não)
Valor da
indemnização/
juros a pagar
pelo dono da
obra (€)
Multas aplicadas
pelo dono da
obra
Data de
consignação da
obra
Prazo de
execução
contratual
(dias)
Prazo de
execução
dos
trabalhos
adicionais
(dias)
Prorrogaçõe
s/suspençõe
s de prazo
concedidas
(dias)
Data
prevista
para o
termo da
execução
física da
obra
Data do
termo da
execução
física da
obra
OBS.
268 Parque Escolar, EPESetor Empresarial
do Estado304/2011
Execução das obras
de modernização
para a fase 3 do
programa de
modernização das
escolas com ensino
secundário - lote
3EL8 - Escola
Secundária de D.
joão V e Escola
Secundária Seomara
Costa Primo
Edifícios/
ReabilitaçãoEducação 28 512 253,92 CCP - Versão inicial 30 a 34
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões, trabalhos
a mais e a menos
-147 767,81 -0,52 73 970,57 0,26 1 795,31 0,01 -72 001,93 -0,25 1 299,23 73 970,57 Não 641 563,60 22.02.2011 540 … 30.09.2016 Tribunal Arbitral pendente
284Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado1227/2013
ER224 - Estabilização
e proteção de
taludes do Km
109+000 ao Km
111+000
Vias de
comunicaçãoEstradas 539 931,56 CCP - Versão inicial 3 Trabalhos a menos -144 537,03 -26,77 0,00 0,00 -144 537,03 -26,77 Não 16.08.2013 120 … 14.12.2013
43
EDIA, Empresa de
Desenvolvimento e
Infra-estruturas do
Alqueva, SA
Setor Empresarial
do Estado1264/2014
Contrução das
infraestruturas de
rega, viárias e de
drenagem do Bloco
de Pias
Obras hidráulicasAproveitamento
hidráulico21 947 209,32
CCP-DL 149/2012, de
12.071 Trabalhos a mais 0,00 27 988,08 0,13 0,00 27 988,08 Não 17.09.2014 540 … 28.12.2015
171 Município LisboaAdministração
Local772/2015
Conservação e
manutenção da rede
pública de
saneamento na zona
oriental da cidade
de Lisboa
Infraestruturas Infraestruturas 414 208,20CCP-DL 149/2012, de
12.071 Trabalhos a mais 0,00 55,00 0,01 0,00 55,00 Não 13.04.2015 365 12.04.2016 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
23
Secretaria Geral da
Presidência da
República
Administração
Central2104/2014
Reabilitação de
Gabinetes no
Convento do
Sacramento
Edifícios/
ReabilitaçãoServiços 386 139,77
CCP-DL 149/2012, de
12.072
Trabalhos a mais e a
menos-2 279,21 -0,59 10 284,05 2,66 0,00 1 479,17 8 804,88 Não 14.11.2014 450 … 06.02.2016
224 Município LisboaAdministração
Local1681/2015
Conservação e
manutenção da rede
pública de
saneamento nas
zonas centro e
centro histórico
Vias de
comunicaçãoEstradas 523 611,73
CCP-DL 149/2012, de
12.071 Trabalhos a mais 0,00 14,15 0,00 0,00 14,15 Não 07.09.2015 365 06.09.2016 Sem Inf. Não foi celebrado contrato adicional
22
Casa Pia de Lisboa, IP-
Ministério do
Trabalho e da
Solidariedade Social
Administração
Central1617/2015
Substituição das
coberturas do
Palácio Marques de
Niza - CED D. Maria
Pia
Edifícios/
ReabilitaçãoServiços 394 349,27
CCP-DL 149/2012, de
12.071 Trabalhos a menos -60 913,11 -15,45 0,00 0,00 Não 01.09.2015 120 31.12.2015 Sem Inf.
230Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado1849/2015
EN120 - Ponte sobre
a ribeira do Torgal /
ER267 - Ponte do rio
Oeiras. Reabilitação
e reforço das obras
de arte
Vias de
comunicaçãoEstradas 463 563,00
CCP-DL 149/2012, de
12.071 Trabalhos a menos -2 192,59 -0,47 0,00 0,00 Não 07.09.2015 180 7 12.03.2016 Sem Inf.
11Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado1889/2014
Marcação rodoviária
2014 - Lote III
Vias de
comunicaçãoSinalização 187 516,41
CCP-DL 149/2012, de
12.071
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões
-5 994,57 -3,20 0,00 0,00 Não 01.10.2014 180 98 … 07.07.2015
269Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado1106/2015
Marcação rodoviária
2015 - Lote VI
Vias de
comunicaçãoEstradas 637 662,78
CCP-DL 149/2012, de
12.072 e 3
Trabalhos de
suprimento de erros
e omissões e
trabalhos a menos
-33 153,50 -5,20 0,00 20 755,27 0,00 20 755,27 Não 30.06.2015 180 … 27.12.2015
294Infraestruturas de
Portugal, SA
Setor Empresarial
do Estado226/2014
EN2, Km 404+920,
Ponte metálica de
Abrantes sobre o rio
Tejo. Reabilitação da
obra de arte
Vias de
comunicaçãoEstradas 2 992 455,14
CCP-DL 149/2012, de
12.071 Trabalhos a menos -33 818,80 -1,13 0,00 0,00 Não 30.01.2014 540 255 … 05.08.2016
267 Município OurémAdministração
Local1895/2014
Implementação do
sistema integrado
de mobilidade da
Cova da Iria, em
Fátima
Vias de
comunicaçãoEstradas 819 749,00
CCP-DL 149/2012, de
12.071 Trabalhos a menos -119 110,00 -14,53 0,00 0,00 Não 08.09.2014 90 08.12.2014 Sem Inf.
61 Municipio TondelaAdministração
Local598/2015
Circular de Tondela -
Acesso E.R. 230 Alto
Pendão I.P. 3 - 3.ª
fase
Vias de
comunicaçãoEstradas 949 800,00
CCP-DL 149/2012, de
12.071 Trabalhos a menos -38 993,41 -4,11 0,00 0,00 Não 05.03.2015 150 04.08.2015 Sem Inf.
56
VRSA - Sociedade de
Gestão Urbana, EM
S.A.
Setor Empresarial
Local1445/2014
Sistema de adução e
armazenamento de
água de Monte
Gordo
Infraestruturas Saneamento básico 4 746 384,00CCP-DL 149/2012, de
12.071 Trabalhos a menos -10 203,90 -0,21 0,00 0,00 Não 29.09.2014 240 … 31.12.2015
-31 084 721,34 16 974 812,00 17 996 283,52 22 080 457,28 8 369 142,45 367 901,80 26 193,01
Tipo enti. Entidade N.º Obras Valor inicial
N.º
adicionai
s
Tmais E/O Total positivos Tmenos % Compensado Preços contratuais Preços novos Total preços
AC ARS Alentejo, IP 1 1 522 000,00 1 0,00 0,00 0,00 -29 285,64 -1,92 -29 285,64 0,00 0,00 0,00
AC Casa Pia de Lisboa 1 394 349,27 1 0,00 0,00 0,00 -60 913,11 -15,45 -60 913,11 0,00 0,00 0,00
SEE Centro Hospitalar Barreiro Montijo, EPE 1 588 500,00 2 8 737,28 0,00 8 737,28 -1 093,92 -0,19 7 643,36 0,00 0,00 0,00
SEE Centro Hospitalar do Porto, EPE 1 34 299 900,00 2 102 278,47 68 087,35 170 365,82 -94 624,23 -0,28 75 741,59 170 365,82 0,00 170 365,82
AC Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa 1 457 057,89 1 24 727,24 0,00 24 727,24 0,00 0,00 24 727,24 5 443,20 19 284,04 24 727,24
ACDGRDN, Direção Geral de Recursos da
Defesa Nacional3 2 620 213,99 3 225 600,69 10 349,41 235 950,10 -39 379,51 -1,50 196 570,59 142 705,11 93 244,99 235 950,10
AC
DGRM, Direção-Geral de Recursos
Naturais, Segurança e Serviços Marítimos 2 780 383,75 2 77 682,23 0,00 77 682,23 -8 832,00 -1,13 68 850,23 46 883,00 30 799,23 77 682,23
SEEEDIA, Empresa de Desenvolvimento e
Infra-estruturas do Alqueva, SA9 145 343 603,22 10 861 863,50 1 893 200,68 2 755 064,18 -524 522,86 -0,36 2 230 541,32 1 163 503,85 1 038 398,62 2 201 902,47
SEE Hospital Garcia de Orta, EPE 1 398 787,52 2 14 276,87 0,00 14 276,87 0,00 0,00 14 276,87 0,00 0,00 0,00Não tem descrição nem
de objeto nem de
ACIGFEJ - Instituto de Gestão Financeira e
Equipamentos da Justiça, I.P.3 10 584 641,83 3 18 594,28 45 935,98 64 530,26 0,00 0,00 64 530,26 7 012,19 26 958,37 33 970,56
SEE Infraestruturas de Portugal, SA 61 276 787 377,94 107 4 980 440,78 13 276 347,82 18 256 788,60 -19 817 928,06 -7,16 -1 561 139,46 14 631 680,37 3 025 951,36 17 657 631,73
ACInstituto do Emprego e Formação
Profissional, I.P.2 1 598 275,00 2 101 422,87 0,00 101 422,87 -5 819,27 -0,36 95 603,60 19 140,21 37 357,86 56 498,07
SEL Lisboa Ocidental, SRU, EM, S.A. 4 3 925 833,32 10 376 046,50 53 568,57 429 615,07 -274 337,35 -6,99 155 277,72 106 608,06 61 600,98 168 209,04
SEE Metropolitano de Lisboa, EPE 1 8 795 074,38 2 2 656,50 22 124,40 24 780,90 0,00 0,00 24 780,90 0,00 10 540,90 10 540,90
AL Município Águeda 2 4 703 710,13 3 210 653,50 13 651,57 224 305,07 -18 851,15 -0,40 205 453,92 64 149,67 160 155,40 224 305,07
AL Município Alandroal 1 489 526,39 1 41 382,38 11 492,96 52 875,34 -30 143,71 -6,16 22 731,63 22 658,93 30 216,41 52 875,34
AL Município Albufeira 1 2 060 000,00 1 157 317,75 0,00 157 317,75 0,00 0,00 157 317,75 147 018,37 10 299,38 157 317,75
AL Municipio Arronches 1 2 450 000,00 1 151 345,68 0,00 151 345,68 0,00 0,00 151 345,68 0,00 151 345,68 151 345,68
AL Município Aveiro 5 4 060 361,06 6 53 207,52 46 361,09 99 568,61 -46 820,82 -1,15 52 747,79 0,00 0,00 0,00
AL Município Beja 1 2 236 215,86 1 894 486,35 0,00 894 486,35 -1 036 736,65 -46,36 -142 250,30 0,00 0,00 0,00
AL Município Chaves 1 669 900,00 2 90 084,84 6 116,59 96 201,43 -4 250,53 -0,63 91 950,90 4 409,09 91 792,34 96 201,43
AL Município Cuba 1 629 692,90 1 16 819,83 0,00 16 819,83 0,00 0,00 16 819,83 16 819,83 0,00 16 819,83
AL Município Estremoz 1 2 237 769,22 1 0,00 107 409,63 107 409,63 0,00 0,00 107 409,63 107 409,63 0,00 107 409,63
AL Município Figueira da Foz 1 1 987 625,88 1 77 198,45 0,00 77 198,45 -84 912,00 -4,27 -7 713,55 8 675,25 68 523,20 77 198,45
AL Município Ilhavo 1 1 873 309,09 1 143 680,87 0,00 143 680,87 -14 967,75 -0,80 128 713,12 0,00 0,00 0,00
AL Município Lisboa 29 48 750 991,23 95 5 717 424,92 1 266 782,84 6 984 207,76 -558 564,86 -1,15 6 425 642,90 4 966 961,33 1 203 928,07 6 170 889,40
AL Município Mafra 2 1 129 577,76 2 161 293,27 0,00 161 293,27 -18 360,37 -1,63 142 932,90 13 981,34 50 161,73 64 143,07
AL Município Mealhada 1 2 774 000,00 2 0,00 7 806,22 7 806,22 0,00 0,00 7 806,22 6 808,18 998,04 7 806,22
AL Município Moita 2 1 414 788,41 2 14 402,16 0,00 14 402,16 0,00 0,00 14 402,16 0,00 0,00 0,00
AL Município Monção 1 671 062,96 1 46 505,19 0,00 46 505,19 -49 548,78 -7,38 -3 043,59 0,00 0,00 0,00
AL Município Odemira 1 617 525,85 1 0,00 14 705,46 14 705,46 0,00 0,00 14 705,46 14 705,46 0,00 14 705,46
AL Município Oeiras 2 4 634 888,03 2 5 279,00 42 720,06 47 999,06 -61 729,29 -1,33 -13 730,23 0,00 0,00 0,001 adicional não tem
descrição nem de objeto
AL Município Ourém 1 819 749,00 1 0,00 0,00 0,00 -119 110,00 -14,53 -119 110,00 0,00 0,00 0,00
AL Município Ovar 1 435 000,01 2 1 630,90 8 750,00 10 380,90 -5 102,50 -1,17 5 278,40 3 654,00 6 726,90 10 380,90
AL Município Pombal 1 423 159,80 1 24 476,65 0,00 24 476,65 -2 682,58 -0,63 21 794,07 0,00 24 476,65 24 476,65
AL Município Ponte de Lima 2 1 115 920,16 2 304 695,47 0,00 304 695,47 -55 709,78 -4,99 248 985,69 0,00 0,00 0,00
AL Município Santa Maria da Feira 1 894 256,51 1 7 212,79 0,00 7 212,79 0,00 0,00 7 212,79 0,00 0,00 0,00
ANEXO IV - SÍNTESE DE EMPREITADAS COM ADICIONAIS
Tipo enti. Entidade N.º Obras Valor inicial
N.º
adicionai
s
Tmais E/O Total positivos Tmenos % Compensado Preços contratuais Preços novos Total preços
AL Município Santo Tirso 3 4 485 895,24 3 252 090,45 43 225,27 295 315,72 -135 297,68 -3,02 160 018,04 0,00 0,00 0,00
AL Municipio Tondela 1 949 800,00 1 0,00 0,00 0,00 -38 993,41 -4,11 -38 993,41 0,00 0,00 0,00
AL Município Vila Nova de Cerveira 1 1 530 000,00 1 199 545,81 0,00 199 545,81 -204 240,84 -13,35 -4 695,03 0,00 199 545,81 199 545,81
SEE Parque Escolar, EPE 16 375 324 560,21 43 1 041 716,92 918 795,80 1 960 512,72 -7 537 160,54 -2,01 -5 576 647,82 194 178,96 1 671 875,93 1 866 054,89
Não tem descrição nem
de objeto nem de
fundamentos. Há muitas
situações que se
SEE
Polis Litoral Norte - Sociedade para a
Requalificação e Valorização do Litoral
Norte, SA
1 1 278 223,89 1 145 897,10 0,00 145 897,10 0,00 0,00 145 897,10 145 897,10 0,00 145 897,10
SEE
Polis Litoral Sudoeste - Sociedade para a
Requalificação e Valorização do Sudoeste
Alentejano e Costa Vicentina, SA
1 501 949,00 2 154 610,85 0,00 154 610,85 0,00 0,00 154 610,85 0,00 138 470,90 138 470,90
ACSecretaria Geral da Presidência da
República1 386 139,77 1 10 284,05 0,00 10 284,05 -2 279,21 -0,59 8 004,84 1 479,17 8 804,88 10 284,05
AL/SEL SMAS Almada 1 1 032 374,04 3 30 832,64 19 727,00 50 559,64 0,00 0,00 50 559,64 0,00 0,00 0,00
AL/SEL SMAS Sintra 1 359 700,00 1 17 899,85 0,00 17 899,85 0,00 0,00 17 899,85 0,00 0,00 0,00
AC Universidade de Coimbra 1 953 470,76 2 0,00 61 262,92 61 262,92 0,00 0,00 61 262,92 0,00 61 262,92 61 262,92
FUND. Universidade do Porto 4 2 493 512,50 20 158 309,97 57 861,90 216 171,87 -180 082,49 -7,22 36 089,38 61 398,26 103 133,13 164 531,39
SELVRSA - Sociedade de Gestão Urbana, EM
S.A.2 6 944 289,75 2 50 199,63 0,00 50 199,63 -22 440,45 -0,32 27 759,18 6 910,90 43 288,73 50 199,63
Entidades 49
Cor azul Só tem
empreitadas com
adicionais
Valor inicial 971 414 943,52
Empreitadas 184
Adicionais 359
Tmenos -31 084 721,34
Tmais 16 974 812,00 3,60
E/O 17 996 283,52 -3,20
Total 34 971 095,52 0,40
Preços contratuais 22 080 457,28
Preços novos 8 369 142,45
Total 30 449 599,73
3 886 374,18
Setor N.º Entid. N.º Obras Valor inicial TMais % Erros/Omissões % Acréscimo % Tmenos % Saldo global % Preços Cont. % Preços Novos %
AL 28 67 95 436 799,53 8 619 466,27 9,03 1 588 748,69 1,66 10 208 214,96 10,70 -2 486 022,70 -2,60 7 722 192,26 8,09 5 377 251,08 1 998 169,61
AC 9 15 19 296 532,26 458 311,36 2,38 117 548,31 0,61 575 859,67 2,98 -146 508,74 -0,76 429 350,93 2,23 222 662,88 277 712,29
SEL 2 6 10 870 123,07 426 246,13 3,92 53 568,57 0,49 479 814,70 4,41 -296 777,80 -2,73 183 036,90 1,68 113 518,96 104 889,71
Fund. 1 4 2 493 512,50 158 309,97 6,35 57 861,90 2,32 216 171,87 8,67 -180 082,49 -7,22 36 089,38 1,45 61 398,26 103 133,13
SEE 9 92 843 317 976,16 7 312 478,27 0,87 16 178 556,05 1,92 23 491 034,32 2,79 -27 975 329,61 -3,32 -4 484 295,29 -0,53 16 305 626,10 5 885 237,71
49 184 971 414 943,52 16 974 812,00 17 996 283,52 34 971 095,52 -31 084 721,34 3 886 374,18
TOTAL PC+PN
30 449 599,73
SetorContratos
iniciaisValor inicial (€) Acréscimos (€) Supressão (€) "Compensação" (€) Entidade
Contratos
iniciaisValor inicial (€)
N.º
adicionaisAcréscimos (€) Supressão (€)
SEE 92 843 317 976,16 23 491 034,32 -27 975 329,61 -4 484 295,29Infraestruturas de Portugal,
SA61 276 787 377,94 107 18 256 788,60 -19 817 928,06
AL 67 95 436 799,53 10 208 214,96 -2 486 022,70 7 722 192,26 Parque Escolar, EPE 16 375 324 560,21 43 1 960 512,72 -7 537 160,54
AC 15 19 296 532,26 514 596,75 -146 508,74 368 088,01
EDIA, Empresa de
Desenvolvimento e Infra-
estruturas do Alqueva, SA
9 145 343 603,22 10 2 755 064,18 -524 522,86
SEL 6 10 870 123,07 479 814,70 -296 777,80 183 036,90Centro Hospitalar do Porto,
EPE1 34 299 900,00 2 170 365,82 -94 624,23
Fund. 4 2 493 512,50 277 434,79 -180 082,49 97 352,30 Metropolitano de Lisboa, EPE 1 8 795 074,38 2 24 780,90
Totais 184 971 414 943,52 34 971 095,52 -31 084 721,34 3 886 374,18
Polis Litoral Norte -
Sociedade para a
Requalificação e Valorização
do Litoral Norte, SA
1 1 278 223,89 1 145 897,10
Centro Hospitalar Barreiro
Montijo, EPE1 588 500,00 2 8 737,28 -1 093,92
Polis Litoral Sudoeste -
Sociedade para a
Requalificação e Valorização
do Sudoeste Alentejano e
Costa Vicentina, SA
1 501 949,00 2 154 610,85
Hospital Garcia de Orta, EPE 1 398 787,52 2 14 276,87
ANEXO V - SÍNTESE POR SETORES COM ADICIONAIS
Tipo obra
Nº
contratos
iniciais
Valor inicial (€)Valor acréscimo
(€)
%
Acréscimo
Valor supressão
(€)
%
SupressãoValor global (€)
% Valor
global
Vias de comunicação 81 315 472 083,91 24 527 440,95 7,77 -20 449 193,07 -6,48 4 078 247,88 1,29
Edifícios/Reabilitação 55 414 292 167,23 3 967 556,91 0,96 -8 239 613,18 -1,99 -4 272 056,27 -1,03
Obras hidráulicas/obras marítimas 15 149 074 687,61 3 325 001,49 2,23 -541 480,30 -0,36 2 783 521,19 1,87
Edifícios 18 65 142 783,60 2 022 475,37 3,10 -1 286 720,41 -1,98 735 754,96 1,13
Infraestruturas 10 17 082 224,19 894 144,87 5,23 -386 836,49 -2,26 507 308,38 2,97
Obras de urbanização 4 9 456 740,47 227 263,14 2,40 -180 877,89 -1,91 46 385,25 0,49
Instalações elétricas e
mecânicas1 894 256,51 7 212,79 0,81 0,00 0,00 7 212,79 0,81
184 971 414 943,52 34 971 095,52 3,60 -31 084 721,34 -3,20 3 886 374,18 0,40
Adm. Central Adm. Local SEE SEL Fund.
Vias de comunicação 81 0 19 62 0 0 315 472 083,91
Edifícios/Reabilitação 55 9 22 18 2 4 414 292 167,23
Obras hidráulicas/obras
marítimas15 2 2 11 0 0 149 074 687,61
Edifícios 18 4 12 1 1 0 65 142 783,60
Infraestruturas 10 0 7 0 3 0 17 082 224,19
Obras de urbanização 4 0 4 0 0 0 9 456 740,47
Instalações elétricas e
mecânicas1 0 1 0 0 0 894 256,51
184 15 67 92 6 4 971 414 943,52
Tipos de obraN.º
contratos
Distribuição por setoresValor Inicial (€)
ANEXO VI - SÍNTESE DO TIPO DE EMPREITADAS COM ADICIONAIS
Área a que se
destinam
Nº
contratos
iniciais
Valor inicial (€)Valor
acréscimo (€)% Acréscimo
Valor supressão
(€)% Supressão
Valor global
(€)
% Valor
global
Estradas 74 235 947 666,01 24 031 466,94 10,19 -20 304 570,53 -8,61 3 726 896,41 1,58
Caminhos de ferro 4 63 549 795,78 461 588,31 0,73 -138 627,97 -0,22 322 960,34 0,51Estação
metropolitano 18 795 074,38 24 780,90 0,28
0,00 0,00 24 780,90 0,28
Obras de arte 1 6 992 031,33 9 604,80 0,14 0,00 0,00 9 604,80 0,14
Sinalização 1 187 516,41 0,00 0,00 -5 994,57 -3,20 -5 994,57 -3,20
Totais 81 315 472 083,91 24 527 440,95 7,77 -20 449 193,07 -6,48 4 078 247,88 1,29
Área a que se
destinam
Nº
contratos
iniciais
Valor inicial (€)Valor
acréscimo (€)% Acréscimo
Valor supressão
(€)% Supressão
Valor global
(€)
% Valor
global
Educação 26 386 862 123,76 2 391 758,84 0,01 -7 624 582,24 -0,02 -5 232 823,40 -1,35
Edificios 10 7 270 026,69 553 078,94 0,08 -205 308,15 -0,03 347 770,79 4,78
Saúde 5 2 847 134,91 216 651,52 7,61 -24 503,30 -0,86 192 148,22 6,75
Cultura 4 7 130 886,61 243 409,34 3,41 -60 616,85 -0,85 182 792,49 2,56
Serviços 4 2 230 279,22 188 303,86 8,44 -82 743,30 -3,71 105 560,56 4,73
Social 2 938 816,04 48 077,47 5,12 -33 367,97 -3,55 14 709,50 1,57
Desporto 1 669 900,00 96 201,43 14,36 -4 250,53 -0,63 91 950,90 13,73
Lazer 11 530 000,00 199 545,81 13,04 -204 240,84
-13,35 -4 695,03 -0,31
Justiça 2 4 813 000,00 30 529,70 0,63 0,00 0,00 30 529,70 0,63
Totais 55 414 292 167,23 3 967 556,91 0,96 -8 239 613,18 -1,99 -4 272 056,27 -1,03
Vias de Comunicação
Edíficios/Reabilitação
EntidadeN.º Dossiê
(Ano 2016)Objeto do contrato
Informação
(Sim/Não)
Arquitet
ura
Rede
águas /
drenage
m
esgotos
Movimento
s terras
Instalações
elétricas e
telecomuica
ções
Paviment
ações
Fundações e
estruturasBetão
Drenage
m
Obras de
arte
especiais
Arranjos
exteriores
Demoliçõ
es
Redes de
gás
Instalações
eletromecânic
as
Diversos
Obras
acessó
rias
I. Projeto de
execução
incompleto-
TIPO
II. Falta de rigor dos
projetos de execução-
TIPO
II. Falta de rigor dos
projetos de execução-
VALOR Positivo(€)
II. Falta de rigor
dos projetos de
execução-
VALOR Neg.(€)
III.
Incompatibilidades
entre os projetos-
TIPO
III.
Incompatibil
idades entre
os projetos-
VALOR (€)
IV.
Desajustamento
dos projetos às
necessidades-TIPO
IV. Desajustamento
dos projetos às
necessidades-
VALOR (€)
IV. Desajustamento
dos projetos às
necessidades-
VALOR Neg.(€)
V. Alterações e/ou
modificações do
projeto-TIPO
V. Alterações
e/ou
modificações do
projeto-VALOR
(€)
V. Alterações
e/ou
modificações do
projeto-VALOR
Neg.(€)
Circunstâncias imprevistas-
TIPO
Circunstâncias
imprevistas-
VALOR (€)
Circunstâncias
imprevistas-VALOR
Neg.(€)
Outras situações-
TIPO
Outras
situações-
VALOR (€)
Notas
Administração
Regional de Saúde
do Alentejo, IP
257 Centro de Saúde de Sines Sim x x
6. Arquitetura
(revestimento de
pavimentos, portas
corta-fogo), estrutura
(betão), diversos
-29 285,64
Casa Pia de
Lisboa, IP-
Ministério do
Trabalho e da
Solidariedade
Social
22
Substituição das coberturas
do Palácio Marques de Niza -
CED D. Maria Pia
Sim x x6. Arquitetura,
instalações elétricas0,00 -60 913,11
Centro Hospitalar
Barreiro Montijo,
EPE
250
Execução de obras de
beneficiação e remodelação
do Serviço de esterilização no
hospital do Barreiro
Sim X6. Revestimento de
paredes7 422,28 -1 093,92
Centro Hospitalar
do Porto, EPE212
Construção do Centro
Materno Infantil do Norte,
Hospital Maria Pia,
Maternidade Júlio Dinis
Sim x x x
6. Arquitetura,
instalações elétricas,
fundações e
estruturas
162 191,40 -94 624,23
DGRDN, Direção
Geral de Recursos
da Defesa
Nacional
16
Adaptação/remodelação do
edificio HO3 do Hospital das
Forças Armadas - HFAR - sito
no Campus de Saúde Militar
do Lumiar
Sim X X X X X X X
6. Demolições, betão,
estrutura metálica,
arquitetura, rede de
águas e esgotos,
instalações elétricas,
AVAC
84 190,04 -628,92
DGRDN, Direção
Geral de Recursos
da Defesa
Nacional
17
Adaptação/remodelação do
edificio HO7 do Hospital das
Forças Armadas - HFAR - sito
no Campus de Saúde Militar
do Lumiar
Sim X X X X X X
6. Demolições,
estrutura metálica,
arquitetura, rede de
águas, instalações
elétricas, AVAC
84 720,09 -22 780,46
Centro Hospitalar
Barreiro Montijo,
EPE
311
Execução de obras de
beneficiação e remodelação
do Serviço de esterilização no
hospital do Barreiro
Sim x x6. Arquitetura,
instalações elétricas1 315,00
Centro Hospitalar
do Porto, EPE211
Construção do Centro
Materno Infantil do Norte,
Hospital Maria Pia,
Maternidade Júlio Dinis
Sim X X
6. Demolições,
arquiteturra
(caixilharia exterior e
vidros)
8 174,42
DGRDN, Direção
Geral de Recursos
da Defesa
Nacional
18
Construção do Centro de
Medicina Subaquática e
Hiperbárica - Campus de
Saúde Militar
Sim x x x
6. Arquitetura,
sistema
CCTV,telecomunicaçõ
es, instalações
elétricas, AVAC,
diversos
67 039,97 -15 970,13
DGRM, Direção-
Geral de Recursos
Naturais,
Segurança e
Serviços
Marítimos
12
Porto da Ericeira -
Recuperação e estabilização
da arriba da praia dos
Pescadores
Sim X 6. Betão projetado -8 832,00
38. Sistema de proteção de
arribas, pregagens, drenagem
e injeções de consolidação do
maciço rochoso
46 883,00
Centro Hospitalar
Psiquiátrico de
Lisboa
27
Beneficiação do Sistema de
Aquecimento do Centro
Hospitalar Psiquiátrico de
Lisboa
Sim X X
5. Rede gás e
certificação de
instalação de gás,
ligação de redes em
subestações
24 727,24
EDIA, Empresa de
Desenvolvimento
e Infra-estruturas
do Alqueva, SA
259
Construção do Circuito
Hidráulico de Caliços -
Machados do
Empreendimento de Fins
Múltiplos de Alqueva
Sim X X X X X X
6. Movimento de
terras, arranjos
exteriores,
pavimentos nos
acessos, estruturas de
BA, drenagem,
diversos
134 060,12 -134 822,80
Infraestruturas de
Portugal, SA3
Conservação corrente por
contrato 2013-2016 - Distrito
de Viana do Castelo
Sim X6. Conservação
corrente123 215,09 -123 274,33
Infraestruturas de
Portugal, SA4
Marcação rodoviária 2015-
Lote ISim X
6. Equipamentos de
sinalização e
segurança
135 021,54 -135 058,26
Infraestruturas de
Portugal, SA5
EN 108, Km 34+000, Km
34+950, Km 35+800, Km
37+000, Km 38+000, Km
59+500. EN 101, Km 142+800,
Km 149+000. Estabilização e
proteção de taludes de
escavação. Intempéries 2012-
2013
Sim X X X
6. Betão projetado,
pregagens,
geodrenos, acertos
diversos
24 984,67 -47 685,68
Infraestruturas de
Portugal, SA11
Marcação rodoviária 2014 -
Lote IIISim X
6. Equipamentos de
sinalização e
segurança
-5 994,57
Infraestruturas de
Portugal, SA14
EN6 Estrada Marginal -
Reforço da proteção marítima
do troço adjacente ao
Hospital de Santana na
Parede
Sim x x x
6. Obras acessórias,
pavimentação,
marcação rodoviária,
equipamentos de
sinalização e
segurança, outros
trabalhos
23 250,00 -152 062,61
Infraestruturas de
Portugal, SA19
Conservação corrente por
contrato 2013-2016 - Distrito
de Santarém
Sim x6. Conservação
corrente792 440,74 -792 470,40
Infraestruturas de
Portugal, SA20
Conservação corrente por
contrato 2013-2016 - Distrito
de Aveiro
Sim x6. Conservação
corrente162 792,39 -162 792,45
DGRM, Direção-
Geral de Recursos
Naturais,
Segurança e
Serviços
Marítimos
13
Navegabilidade do rio
Guadiana entre Vila Real de
Santo António e Alcoutim
Sim X38. Aumento do
comprimento das estacas
metálicas
30 799,23
ANEXO VII - BASE DE DEFICIÊNCIAS
EntidadeN.º Dossiê
(Ano 2016)Objeto do contrato
Informação
(Sim/Não)
Arquitet
ura
Rede
águas /
drenage
m
esgotos
Movimento
s terras
Instalações
elétricas e
telecomuica
ções
Paviment
ações
Fundações e
estruturasBetão
Drenage
m
Obras de
arte
especiais
Arranjos
exteriores
Demoliçõ
es
Redes de
gás
Instalações
eletromecânic
as
Diversos
Obras
acessó
rias
I. Projeto de
execução
incompleto-
TIPO
II. Falta de rigor dos
projetos de execução-
TIPO
II. Falta de rigor dos
projetos de execução-
VALOR Positivo(€)
II. Falta de rigor
dos projetos de
execução-
VALOR Neg.(€)
III.
Incompatibilidades
entre os projetos-
TIPO
III.
Incompatibil
idades entre
os projetos-
VALOR (€)
IV.
Desajustamento
dos projetos às
necessidades-TIPO
IV. Desajustamento
dos projetos às
necessidades-
VALOR (€)
IV. Desajustamento
dos projetos às
necessidades-
VALOR Neg.(€)
V. Alterações e/ou
modificações do
projeto-TIPO
V. Alterações
e/ou
modificações do
projeto-VALOR
(€)
V. Alterações
e/ou
modificações do
projeto-VALOR
Neg.(€)
Circunstâncias imprevistas-
TIPO
Circunstâncias
imprevistas-
VALOR (€)
Circunstâncias
imprevistas-VALOR
Neg.(€)
Outras situações-
TIPO
Outras
situações-
VALOR (€)
Notas
EDIA, Empresa de
Desenvolvimento
e Infra-estruturas
do Alqueva, SA
40
Contrução das infraestruturas
de rega, viárias e de
drenagem dos Blocos 3 e 4 de
São Matias
Sim x x x
6. Rede de rega,
instalações elétricas,
equipamento
eletromecânico das
estações elevatórias
150 713,62
42. Imposições da REFER no
atravessamento das linhas
férreas; exigências das EP e da
Entidade Gestora no traçado
do IP2, exigências da diretiva
comunitária 2009/125/CE
relativo ao nível minimo de
perdas para os
transformadores c/
potencia>1KVA
72 152,67
EDIA, Empresa de
Desenvolvimento
e Infra-estruturas
do Alqueva, SA
41
Contrução das infraestruturas
de rega, viárias e de
drenagem do Bloco Roxo-
Sado
Sim x x x
6. Rede de rega,
instalações elétricas,
equipamento
eletromecânico do
sistema elevatório
445 108,30
42. Imposições da Entidade
Gestora no caminho,
Municipio de Aljustrel,
exigências da diretiva
comunitária 2009/125/CE
relativo ao nível minimo de
perdas para os
10 276,00
EDIA, Empresa de
Desenvolvimento
e Infra-estruturas
do Alqueva, SA
42
Contrução das infraestruturas
de rega, viárias e de
drenagem dos Blocos de
Baronia e Alvito Altos e Alvito
Baixo
Sim x x x
6. Rede de rega,
instalações elétricas,
equipamento
eletromecânico do
sistema elevatório
38 902,55
42. Imposições da da diretiva
comunitária 2009/125/CE
relativo ao nível minimo de
perdas para os
transformadores c/
potencia>1KVA
4 030,00
EDIA, Empresa de
Desenvolvimento
e Infra-estruturas
do Alqueva, SA
43
Contrução das infraestruturas
de rega, viárias e de
drenagem do Bloco de Pias
Sim x
42. Imposições da da diretiva
comunitária 2009/125/CE
relativo ao nível minimo de
perdas para os
transformadores c/
potencia>1KVA
27 988,08
EDIA, Empresa de
Desenvolvimento
e Infra-estruturas
do Alqueva, SA
47
Contrução das infraestruturas
de rega, viárias e de
drenagem do Bloco de Beja
Sim x x x
6. Rede de rega,
instalações elétricas,
equipamento
eletromecânico do
sistema elevatório
678 819,95
42. Imposições da da diretiva
comunitária 2009/125/CE
relativo ao nível minimo de
perdas para os
transformadores c/
potencia>1KVA
13 671,25
Infraestruturas de
Portugal, SA78
IP4(A4) - Sublanço nó de
ligação ao IP4 / Túnel do
Marão
Sim x6. Estabilização de
taludes, estacas e
maciços
209 495,49 -233 080,23
EDIA, Empresa de
Desenvolvimento
e Infra-estruturas
do Alqueva, SA
53
Construção do circuito
hidráulico Amoreira-Caliços
do Empreendimento de Fins
Múltiplos de Alqueva
Sim x x
24. Alteração de
materiais e
equipamentos,
instalações elétricas e
rede de águas
82 564,41 -52 687,15
EDIA, Empresa de
Desenvolvimento
e Infra-estruturas
do Alqueva, SA
82
Contrução das infraestruturas
de rega, viárias e de
drenagem dos Blocos de
Beringel e Álamo
Sim x x x
6. Rede de rega,
instalações elétricas,
equipamento
eletromecânico do
sistema elevatório
553 161,70
EDIA, Empresa de
Desenvolvimento
e Infra-estruturas
do Alqueva, SA
91
Construção do circuito
hidráulico São Pedro -
Baleizão do Empreendimento
de Fins Múltiplos de Alqueva
Sim x x x x
6. Tratamento das
fundações das
barragens, alteração
da pavimentação,
alterações em
caminhos de cabos,
alteração de
medidores de caudal
das condutas,
alterações nas
instalações
elétricasda
subestação da
estação elevatória,
arranjos exteriores
365 941,23 -337 012,91
EDIA, Empresa de
Desenvolvimento
e Infra-estruturas
do Alqueva, SA
221
Contrução das infraestruturas
de rega, viárias e de
drenagem do Bloco Roxo-
Sado
Sim x x x
6. Rede de rega,
equipamentos
eletromecânicos, rede
viária
177 674,30
Município Lisboa 33Reabilitação de pavimentos
na cidade de Lisboa - IISim x x x x X
6. Movimento de
terras, elementos de
betão, pavimentação,
calçada, lancis,
drenagem, diversos
41 621,19
Município Lisboa 34Reabilitação de pavimentos
na cidade de Lisboa - ISim x x X
6.Movimento de
terras pavimentação,
calçada, lancis,
diversos
46 165,41
Município Lisboa 35
Reabilitação de arruamentos
e infraestruturas de
saneamento - Zona Norte de
Lisboa
Sim x x x x
&. Movimento de
terras, calçadas,
drenagem,
arqueologia, trabalho
noturno
43 189,16
Município Lisboa 36
Reabilitação de arruamentos
e infraestruturas de
saneamento - Zona Sul de
Lisboa
Sim x x6.Pavimentação,
trabalho noturno12 578,49
EntidadeN.º Dossiê
(Ano 2016)Objeto do contrato
Informação
(Sim/Não)
Arquitet
ura
Rede
águas /
drenage
m
esgotos
Movimento
s terras
Instalações
elétricas e
telecomuica
ções
Paviment
ações
Fundações e
estruturasBetão
Drenage
m
Obras de
arte
especiais
Arranjos
exteriores
Demoliçõ
es
Redes de
gás
Instalações
eletromecânic
as
Diversos
Obras
acessó
rias
I. Projeto de
execução
incompleto-
TIPO
II. Falta de rigor dos
projetos de execução-
TIPO
II. Falta de rigor dos
projetos de execução-
VALOR Positivo(€)
II. Falta de rigor
dos projetos de
execução-
VALOR Neg.(€)
III.
Incompatibilidades
entre os projetos-
TIPO
III.
Incompatibil
idades entre
os projetos-
VALOR (€)
IV.
Desajustamento
dos projetos às
necessidades-TIPO
IV. Desajustamento
dos projetos às
necessidades-
VALOR (€)
IV. Desajustamento
dos projetos às
necessidades-
VALOR Neg.(€)
V. Alterações e/ou
modificações do
projeto-TIPO
V. Alterações
e/ou
modificações do
projeto-VALOR
(€)
V. Alterações
e/ou
modificações do
projeto-VALOR
Neg.(€)
Circunstâncias imprevistas-
TIPO
Circunstâncias
imprevistas-
VALOR (€)
Circunstâncias
imprevistas-VALOR
Neg.(€)
Outras situações-
TIPO
Outras
situações-
VALOR (€)
Notas
Infraestruturas de
Portugal, SA94
Eletrificação do troço Caíde-
Marco - Linha do DouroSim x x x x
6. Movimento de
terras, maciços de
fundação, alteração
dos muros cais,
alterações na rede
viária (arruamentos,
obras
complementares,
equipamentos de
sinalização e
segurança,
111 153,64 -104 750,63
Infraestruturas de
Portugal, SA51
IP4(A4) - Sublanço nó de
ligação ao IP4 / Túnel do
Marão
Sim x x x x
6. Obras acessórias
(obras de contenção
em betão projetado),
obras de arte
integradas, execução
de passagens
hidráulicas, e obras
de arte especiais),
pavimentação
785 870,05
25.
Impermeabilização de
tabuleiros,
tratamento de
taludes (betão
projetado com fibras),
barreiras dinâmicas
-823 358,12
Hospital Garcia de
Orta, EPE77
Remodelação das instalações
do serviço de medicina
nuclear
Não
Hospital Garcia de
Orta, EPE103
Remodelação das instalações
do serviço de medicina
nuclear
Não
IGFEJ - Instituto
de Gestão
Financeira e
Equipamentos da
Justiça, I.P.
90
Obras de remodelação e
ampliação da Palácio da
Justiça de Loures, no âmbito
da Reforma da Organização
Judiciária
Sim x x x x
6. Arquitetura
(pavimentos,
revestimento de
paredes interiores),
instalações elétricas ,
drenagem de muros
de betão, rede de
esgotos, diversos
19 950,29
IGFEJ - Instituto
de Gestão
Financeira e
Equipamentos da
Justiça, I.P.
134
Remodelação e ampliação do
Palácio da Justiça do Funchal,
no âmbito da reforma da
organização judiciária
Sim x x6. Arquitetura,
reforço estrutural10 579,41
IGFEJ - Instituto
de Gestão
Financeira e
Equipamentos da
Justiça, I.P.
183
Construção do novo edifício
do Instituto Nacional de
Medicina Legal em Coimbra
Sim x
41. Alterações do
Posto de
seccionamento e
transformação,
instalações
elétricas
34 000,56
Instituto do
Emprego e
Formação
Profissional, I.P.
228SFP Coimbra - Remodelação
do Pavilhão 2 - 1ª FaseSim x x x x x
6. Demolições,
revestimentos
interiores, caixilharia
exterior, AVAC,
serralharias, ITED,
diversos
44 924,80
Infraestruturas de
Portugal, SA101
Conservação corrente por
contrato 2013/2016 - Distrito
de Lisboa
Sim x x x
6. Conservação de
pavimentos, de
órgãos de drenagem,
de obras de arte.
Limpeza,
conservação,
atividades ambientais
e obras de contenção
462 276,53 -462 276,94Trabalhos a menos para
compensar acréscimos. Ver nota
explicativa
Município Lisboa 50Reabilitação de pavimentos
na cidade de Lisboa - IINão
Infraestruturas de
Portugal, SA85
EN1/IC2 P.S. ao caminho-de-
ferro, ao Km 235,459 da linha
do Norte- substituição do
tabuleiro
Sim x20. Obras de arte
integradas50 952,32 -50 952,32
Infraestruturas de
Portugal, SA108
Marcação rodoviária 2015 -
Lote IVSim x
6. Equipamentos de
sinalização e
segurança
129 907,07 -129 907,08
Lisboa Ocidental,
SRU, EM, S.A.71
Construção de um edifício
habitacional na Rua da
Aliança Operária, n.º 28-30,
em Lisboa
Sim x
42.Caixas e condutas no
passeio adjacente ao edifício
para os cabos de
telecomunicações (imposição
da PT)
1 341,48
Município Lisboa 55
Reabilitação de arruamentos
e infraestruturas de
saneamento - Zona Sul de
Lisboa
Sim X X6.Pavimentação,
lancis, saneamento7 956,72
Infraestruturas de
Portugal, SA198
EN 10 - Ponte de Sacavém
sobre o Rio TrancãoSim x x x x x x
6. Movimento de
terras, passagens
hidráulicas em betão,
drenagem,
pavimentação,integra
ção paisagísticas,
redes elétricas,
sinalização
129 567,88
38. Alteração do
método de demolição
de ponte, trabalhos
de afinação à efetiva
deformabilidade da
solução estrutural e
ligações
68 290,80 -191 318,58
Infraestruturas de
Portugal, SA57
Manutençao nas
especialidades de via e
catenária - Lote 5
Sim x
25. Reposição das
condições da via
férrea, por
circunstâncias não
previstas inicialmente
218 332,71
EntidadeN.º Dossiê
(Ano 2016)Objeto do contrato
Informação
(Sim/Não)
Arquitet
ura
Rede
águas /
drenage
m
esgotos
Movimento
s terras
Instalações
elétricas e
telecomuica
ções
Paviment
ações
Fundações e
estruturasBetão
Drenage
m
Obras de
arte
especiais
Arranjos
exteriores
Demoliçõ
es
Redes de
gás
Instalações
eletromecânic
as
Diversos
Obras
acessó
rias
I. Projeto de
execução
incompleto-
TIPO
II. Falta de rigor dos
projetos de execução-
TIPO
II. Falta de rigor dos
projetos de execução-
VALOR Positivo(€)
II. Falta de rigor
dos projetos de
execução-
VALOR Neg.(€)
III.
Incompatibilidades
entre os projetos-
TIPO
III.
Incompatibil
idades entre
os projetos-
VALOR (€)
IV.
Desajustamento
dos projetos às
necessidades-TIPO
IV. Desajustamento
dos projetos às
necessidades-
VALOR (€)
IV. Desajustamento
dos projetos às
necessidades-
VALOR Neg.(€)
V. Alterações e/ou
modificações do
projeto-TIPO
V. Alterações
e/ou
modificações do
projeto-VALOR
(€)
V. Alterações
e/ou
modificações do
projeto-VALOR
Neg.(€)
Circunstâncias imprevistas-
TIPO
Circunstâncias
imprevistas-
VALOR (€)
Circunstâncias
imprevistas-VALOR
Neg.(€)
Outras situações-
TIPO
Outras
situações-
VALOR (€)
Notas
Município Lisboa 59
Reabilitação de arruamentos
e infraestruturas de
saneamento - Zona Norte de
Lisboa
Sim x x x x x
6. Movimento de
terras, betão,
pavimentação,
calçadas, drenagem,
arqueologia, diversos,
trabalho noturno
229 062,97
Infraestruturas de
Portugal, SA109
Conservação corrente por
contrato 2013-2016 - Distrito
de Vila Real
Sim X x x x
6.Conservação de
obras de arte e tuneis,
obras de contenção
(muros de suporte),
conservação de
orgaos de drenagem
96 723,85 -96 768,85
Lisboa Ocidental,
SRU, EM, S.A.120
Reabilitação do espaço
público e renovação das
infraestruturas da Calçada da
Ajuda, em Lisboa
Sim x6. Arquitetura
(guardas metálicas)4 098,00
Município Lisboa 63Reabilitação de pavimentos
na cidade de Lisboa - ISim x x x x X
6.Movimento de
terras, pavimentação,
calçada, drenagem,
sinalização luminosa,
diversos
116 370,31
Lisboa Ocidental,
SRU, EM, S.A.233
Reabilitação do edifício
municipal Teatro Luís de
Camões, na Calçada da Ajuda,
n.º 76 a 80, em Lisboa
Sim x6. Pavimento térreo
no piso 02 435,66
Lisboa Ocidental,
SRU, EM, S.A.234
Reabilitação do edifício
municipal Teatro Luís de
Camões, na Calçada da Ajuda,
n.º 76 a 80, em Lisboa
Sim xEnsaios de resistografia das
asnas de madeira2 400,00
Infraestruturas de
Portugal, SA110
Conservação corrente por
contrato 2013-2016 - Distrito
de Viana do Castelo
Sim x X x x x x
6. Conservação de
pavimentos, órgãos
de drenagem, taludes,
obras de arte e túneis,
zonas verdes,
actividades de
segurança, obras de
contenção (muros de
suporte)
317 277,03 -317 332,41
Lisboa Ocidental,
SRU, EM, S.A.286
Construção de um edifício
habitacional na Rua da
Aliança Operária, n.º 28-30,
em Lisboa
Sim x x6. Muro em betão
armado, pladur (forra
em paredes)
5 296,16
Infraestruturas de
Portugal, SA112
Marcação rodoviária 2015 -
Lote VISim x
6. Equipamentos de
sinalização e
segurança
20 755,27 -21 598,47
Infraestruturas de
Portugal, SA114
Marcação rodoviária 2015 -
Lote VSim x
6. Equipamentos de
sinalizaçlão e
segurança
34 553,22 -35 732,30
Município Lisboa 70
Reabilitação de arruamentos
e infraestruturas de
saneamento - Zona Norte de
Lisboa
Sim x x
6. Movimento de
terras (escavação em
abertura de valas),
drenagem (coletores
em betão)
21 824,94
Metropolitano de
Lisboa, EPE98
Acabamentos do
prolongamento à Reboleira
da Linha Azul
Sim x x x5. Substituição de
fixações de carris2 656,50
24. Instalações
elétricas (alteração à
alimentação das
escadas mecânicas e
respetivas alterações
ao QE)
7 884,40
Metropolitano de
Lisboa, EPE121
Acabamentos do
prolongamento à Reboleira
da Linha Azul
Sim x6. Instalações
elétricas14 240,00
Município Águeda 24Construção do Centro de
Artes de ÁguedaSim x
38: Estruturas (movimento de
terras, betão) 51 570,03 -6 070,49
Município Lisboa 74
Promoção da acessibilidade e
segurança para todos na rede
pedonal
Sim x5. Pavimentos
pedonais87 199,00
Município Lisboa 75
Reabilitação de arruamentos
e infraestruturas de
saneamento - Zona Norte de
Lisboa
Sim x x x
6. Betão,
pavimentação,
calçadas, arqueologia,
trabalho noturno
26 591,16
Município Lisboa 76
Conservação de pavimentos
betuminosos na zona
ocidental de Lisboa
Sim x x
6. Pavimentação,
alteamento de
tampas de caixas de
saneamento
10 904,42
Infraestruturas de
Portugal, SA115
Marcação rodoviária 2015 -
Lote VISim x
6. Equipamentos de
sinalização e
segurança
81 761,65 -84 952,70
Infraestruturas de
Portugal, SA116
Marcação rodoviária 2015 -
Lote IIISim x
6. Equipamentos de
sinalizaçlão e
segurança
277 921,81 -277 938,42
Infraestruturas de
Portugal, SA118
Sinalização vertical 2015 -
Lote ISim x
6. Equipamentos de
sinalizaçlão e
segurança
37 356,00 -37 400,66
Infraestruturas de
Portugal, SA119
Sinalização vertical 2015 -
Lote ISim x
6. Equipamentos de
sinalizaçlão e
segurança
261 710,32 -261 780,21
Município
Albufeira86
Construção de edifício
administrativo em Vale
Pedras
Sim x x x x
6. Movimento de
terras, isolamentos e
impermeabilização,
estabilidade, betão,
estrutura metálica,
arquitetura
157 317,75
Municipio
Arronches62
Construção de um Centro
Escolar Municipal J.I., E.B.
1,2,3 de Arronches
Sim x X38. Fundações (escavação) e
estrutura de betão armado151 345,68
EntidadeN.º Dossiê
(Ano 2016)Objeto do contrato
Informação
(Sim/Não)
Arquitet
ura
Rede
águas /
drenage
m
esgotos
Movimento
s terras
Instalações
elétricas e
telecomuica
ções
Paviment
ações
Fundações e
estruturasBetão
Drenage
m
Obras de
arte
especiais
Arranjos
exteriores
Demoliçõ
es
Redes de
gás
Instalações
eletromecânic
as
Diversos
Obras
acessó
rias
I. Projeto de
execução
incompleto-
TIPO
II. Falta de rigor dos
projetos de execução-
TIPO
II. Falta de rigor dos
projetos de execução-
VALOR Positivo(€)
II. Falta de rigor
dos projetos de
execução-
VALOR Neg.(€)
III.
Incompatibilidades
entre os projetos-
TIPO
III.
Incompatibil
idades entre
os projetos-
VALOR (€)
IV.
Desajustamento
dos projetos às
necessidades-TIPO
IV. Desajustamento
dos projetos às
necessidades-
VALOR (€)
IV. Desajustamento
dos projetos às
necessidades-
VALOR Neg.(€)
V. Alterações e/ou
modificações do
projeto-TIPO
V. Alterações
e/ou
modificações do
projeto-VALOR
(€)
V. Alterações
e/ou
modificações do
projeto-VALOR
Neg.(€)
Circunstâncias imprevistas-
TIPO
Circunstâncias
imprevistas-
VALOR (€)
Circunstâncias
imprevistas-VALOR
Neg.(€)
Outras situações-
TIPO
Outras
situações-
VALOR (€)
Notas
Município Lisboa 83Reabilitação de pavimentos
na cidade de Lisboa - ISim x x x x X
6.Movimento de
terras, pavimentação,
calçada, drenagem,
sinalização luminosa,
diversos
81 748,23
Município Lisboa 84
Reabilitação de arruamentos
e infraestruturas de
saneamento - Zona Sul de
Lisboa
Sim x x X
6. Pavimentação,
calçadas, lancis,
saneamento,
diversos, trabalho
noturno
90 880,78
Lisboa Ocidental,
SRU, EM, S.A.72
Reabilitação do espaço
público e renovação das
infraestruturas da Calçada da
Ajuda, em Lisboa
Sim x
20. Rede de
drenagem de esgotos
(substituição de
coletores)
75 513,88 -67 922,12
Infraestruturas de
Portugal, SA122
Conservação corrente por
contrato 2013-2016 - Distrito
de Guarda
Sim x6. Conservação de
pavimentos129 305,20 -129 313,16
Município Aveiro 111Construção da Unidade de
Saúde Familiar de CaciaSim x
41.Imposições da ANPC
(segurança conbtra incêndios)
e de legislação de gases
medicinais O2
3 054,50 -12 832,20
Município Aveiro 129Construção da Unidade de
Saúde Familiar de EsgueiraSim x
41. Imposições da ANPC
(portas corta-fogo2 749,85 -7 166,23
Lisboa Ocidental,
SRU, EM, S.A.31
Reabilitação do espaço
público e renovação das
infraestruturas da Calçada da
Ajuda, em Lisboa
Sim x
5. Arquitetura
(ajustamentos na área
de acesso ao edifício
da PSP)
2 273,56 -268,31 7. Rede de esgotos 16 990,80 -19 377,03
Município Aveiro 130
Construção do Centro de Alto
Rendimento/CAR-SURF de
São Jacinto
Sim x x6. Infraestruturas
elétricas, serralharias20 524,47
Infraestruturas de
Portugal, SA123
Conservação corrente por
contrato 2013-2016 - Distrito
de Braga
Sim x6. Conservação de
pavimentos253 649,97 -251 561,40
Município Lisboa 92
Reabilitação de pavimentos e
estruturas de drenagem na
cidade de Lisboa
Sim x x x x x
6. Movimento de
terras, pavimentação,
betão, lancis,
drenagem, sinalização
74 330,10
Infraestruturas de
Portugal, SA93
IP4(A4) - Sublanço túnel do
Marão/Nó de Parada de
Cunhos
Sim X x X X6. Estabilização e
tratamento de
taludes
59 871,81
42. Guardas de segurança
rígidas (imposição do IMT),
equipamento de sinalização,
sistema de drenagem,
transições de guardas de
segurança, correção de obras
de arte
568 085,93 -657 153,44
Infraestruturas de
Portugal, SA125
Conservação corrente por
contrato 2013-2016 - Distrito
do Porto
Sim x6. Conservação de
pavimentos167 216,30 -167 216,44
Município Aveiro 315
Construção do Centro de Alto
Rendimento/CAR-SURF de
São Jacinto
Sim x 41. Rede de AVAC 9 881,40
Município Lisboa 96
Reabilitação de arruamentos
e infraestruturas de
saneamento - Zona norte de
Lisboa
Sim x x x x x
6. Movimento de
terras, betão,
pavimentação,
calçadas, drenagem,
diversos
116 082,11
Município Lisboa 97
Reabilitação de pavimentos e
estruturas de drenagem na
cidade de Lisboa
Sim x x6. Pavimentação,
Trabalho noturno277 451,57
Município Beja 170 Centro de arqueologia e artes Sim x Achados arqueológicos 894 486,35 -1 036 736,65
Foi ainda desencadeado
procedimento para adjudicação de
242.153,39 €, como contrato
"autónomo" por ultrapassar o
limite legal do Tmais.
Município Chaves 240
Remodelação e beneficiação
do estádio municipal Eng.º
Branco Teixeira - 1ª fase
Sim x 6. Eletricidade 6 116,59
Município Lisboa 100
Conservação de pavimentos
betuminosos na zona oriental
da cidade de Lisboa
Sim x x x
6. Fresagem,
pavimentação,
sumidouros,
alteamento de
tampas
3 618,40
Infraestruturas de
Portugal, SA126
Conservação corrente por
contrato 2013-2016 - Distrito
de Viseu
Sim x6. Conservação de
pavimentos131 509,39 -131 510,43
Infraestruturas de
Portugal, SA127
Conservação corrente por
contrato 2013-2016 - Distrito
de Castelo Branco
Sim x6. Conservação de
pavimentos200 606,05 -200 610,19
Município Cuba 375Requalificação e valorização
da casa Fialho de AlmeidaSim x x
6. Estrutura (vigas,
pilares), alvenarias16 819,83
Município
Estremoz338
Execução de infraestruturas
da Zona Industrial de ArcosSim x
6. Rede de águas
pluviais (movimento
de terras, tubagem e
acessórios)
107 409,63
Infraestruturas de
Portugal, SA139
EN 118, Km 43+400, Ponte da
Vala - Reforço estrutural dos
pilares
Sim x X6. Microestacas
(acréscimo de
comprimento)
109 680,48 -63 303,60
Município Lisboa 106
Reabilitação de arruamentos
e infraestruturas de
saneamento - Zona Sul de
Lisboa
Sim x x x6. Pavimentação,
calçadas, lancis,
saneamento, diversos
83 989,08
Infraestruturas de
Portugal, SA107
Conservação corrente por
contrato 2013-2016 - Distrito
de Beja
Sim x x6. Conservação de
pavimentos19 185,13
45. Outros trabalhos (tela anti-
raizes)110 289,28
Infraestruturas de
Portugal, SA140
EN223 - PS ao Km 17+400,
EN109 - PH ao Km 34+400 e
ponte ao Km 53+324 e ER230 -
PH ao Km 22+433 -
Reabilitação, reforço e
alargamento ou substituição
Sim x x
6. Microestacas
(acréscimo de
comprimento), betão
em obras de arte
integradas
17 115,44 -10 431,33
Infraestruturas de
Portugal, SA153
Conservação corrente por
contrato 2013-2016 - Distrito
de Setúbal
Sim x6. Conservação de
pavimentos540 923,79 -540 923,85
Infraestruturas de
Portugal, SA156
Conservação corrente por
contrato 2013-2016 - Distrito
de Évora
Sim x6. Conservação de
pavimentos342 943,64 -342 946,03
EntidadeN.º Dossiê
(Ano 2016)Objeto do contrato
Informação
(Sim/Não)
Arquitet
ura
Rede
águas /
drenage
m
esgotos
Movimento
s terras
Instalações
elétricas e
telecomuica
ções
Paviment
ações
Fundações e
estruturasBetão
Drenage
m
Obras de
arte
especiais
Arranjos
exteriores
Demoliçõ
es
Redes de
gás
Instalações
eletromecânic
as
Diversos
Obras
acessó
rias
I. Projeto de
execução
incompleto-
TIPO
II. Falta de rigor dos
projetos de execução-
TIPO
II. Falta de rigor dos
projetos de execução-
VALOR Positivo(€)
II. Falta de rigor
dos projetos de
execução-
VALOR Neg.(€)
III.
Incompatibilidades
entre os projetos-
TIPO
III.
Incompatibil
idades entre
os projetos-
VALOR (€)
IV.
Desajustamento
dos projetos às
necessidades-TIPO
IV. Desajustamento
dos projetos às
necessidades-
VALOR (€)
IV. Desajustamento
dos projetos às
necessidades-
VALOR Neg.(€)
V. Alterações e/ou
modificações do
projeto-TIPO
V. Alterações
e/ou
modificações do
projeto-VALOR
(€)
V. Alterações
e/ou
modificações do
projeto-VALOR
Neg.(€)
Circunstâncias imprevistas-
TIPO
Circunstâncias
imprevistas-
VALOR (€)
Circunstâncias
imprevistas-VALOR
Neg.(€)
Outras situações-
TIPO
Outras
situações-
VALOR (€)
Notas
Município Ilhavo 67
Centro Sócio-Cultural e
Extensão de Saúde da Costa
Nova
Sim x3.2 Estudos
geológicos e
geotécnicos
23 684,08
24. Alterações -
Arquitetura,
estabilidade, rede de
gases medicinais,
rede de águas
residuais, rede
elétrica e
telecomunicações,
diversos
119 996,79 -14 967,75
Infraestruturas de
Portugal, SA157
EN15 Penafiel (Km31+600) e
Amarante (Km57+800) -
Reabilitação
Sim x x x x x
6. Terraplenagem,
drenagem,pavimenta
ção, obras acessórias,
equipamentos de
sinalização e
segurança
28 345,15 -59 056,16
Infraestruturas de
Portugal, SA113
EN 118, Km 43+400, Ponte da
Vala - Reforço estrutural dos
pilares
Sim x38. Sondagens
complementares21 051,00
Infraestruturas de
Portugal, SA158
Sinalização vertical 2015 -
Lote VSim x
6. Equipamentos de
sinalizaçlão e
segurança
218 564,70 -218 584,20
Infraestruturas de
Portugal, SA161
IP4(A4) - Sublanço nó de
ligação ao IP4 / Túnel do
Marão
Sim x x x x x x
6. Movimentos de
terras, drenagem,
pavimentação, muros,
revestimento de
taludes, sinalização,
diversos
773 946,99 -905 759,27
Infraestruturas de
Portugal, SA162
EN 13 - Entre LC Maia/Vila do
Conde (Km 9+680) e ligação
IC1/A28 (Km 18+200) -
Reabilitação
Sim x x6. Equipamentos de
sinalização, lancil de
passeio, diversos
28 145,52 -22 240,15
Infraestruturas de
Portugal, SA172
EN10 entre Porto Alto (Km
110+646) e Vila Franca de Xira
(Km 118+560) - Reabilitação
Sim x6. Conservação de
pavimentos516 198,63 -531 009,79
Infraestruturas de
Portugal, SA173
Eletrificação do troço Caíde-
Marco - Linha do DouroSim x x x
6. Conduta de águas
pluviais, viga de
fundação para muro e
drenagem no tardoz
do muro
8 026,59 -715,13
Infraestruturas de
Portugal, SA175
Eletrificação do troço Caíde-
Marco - Linha do DouroSim x x x x
6. Rede viária
(demolições,
pavimentação),
catenária, betão
projetado (taludes),
alteração dos maciços
dos postes de
catenária
23 820,95 -2 917,64
Infraestruturas de
Portugal, SA176
Marcação rodoviária 2015 -
Lote IVSim x
6. Equipamentos de
sinalização e
segurança
41 404,86 -41 404,86
Município
Mealhada1 Centro Escolar da Mealhada Sim x 6. Betão armado 6 196,48
Infraestruturas de
Portugal, SA177
EN306 - PH do Ribeiro das
Pias ao Km 16+419 e ponte ao
Km 24+667, EN202 - PH ao
Km 18+587 e ponte de
Ferreira ao Km 23+759.
Reabilitação e alargamento
ou substituição das obras de
arte
Sim x6. Obras de arte
integradas13 737,93 -1 700,00
Infraestruturas de
Portugal, SA185
Conservação corrente por
contrato 2014-2015 rede de
autoestradas da Grande
Lisboa
Sim x6. Conservação de
pavimentos655 495,82 -655 499,52
Município
Mealhada2 Centro Escolar da Mealhada Sim x x
5 e 6. Arquitetura e
eletricidade1 609,74
Infraestruturas de
Portugal, SA186
Conservação corrente por
contrato 2013-2016 - Distrito
de Coimbra
Sim x x x
6. Conservação de
pavimentos, bermas e
valetas, órgãos de
drenagem, taludes,
obras de arte
147 466,78 -147 466,78
Infraestruturas de
Portugal, SA192
Marcação rodoviaria 2015 -
Lote III _ COCNSim x
6. Equipamentos de
sinalização e
segurança
82 568,98 -82 575,06
Infraestruturas de
Portugal, SA194
Reparação e manutenção de
equipamentos semafóricos
2015 - Lote III - COCN
Sim x6. Equipamentos de
sinalização e
segurança
14 935,00 -14 945,25
Município Lisboa 128
Reabilitação de pavimentos e
estruturas de drenagem na
cidade de Lisboa
Sim x 6. Saneamento 128,42
Município Moita 150Infraestruturas do Penteado -
Bairro Central e Operário Sim x
6. Rede de
abastecimento de
águas (demolições,
movimento de
terras,tubagem,
acessórios, maciços,
ramais, pavimentos)
12 803,16
Município Moita 167Ampliação da Escola EB1/JI
n.º 2 de Alhos VedrosSim x
22. Arquitetura
(fluxómetros, rede de
vedação, guarda-
corpos)
1 599,00
Infraestruturas de
Portugal, SA195
EN3 - 2 Ponte do Reguengo
sobre a vala da Azambuja ao
Km 4+260. Substituição da
obra de arte
Sim x 6. Obras de arte -22 747,76
Município Lisboa 132
Reabilitação de pavimentos e
estruturas de drenagem na
cidade de Lisboa
Sim x6. Pavimentação,
sinalização277 344,41
Município Lisboa 133
Reabilitação de arruamentos
e infraestruturas de
saneamento - Zona norte de
Lisboa
Sim x x x x
6. Movimento de
terras, betão,
pavimentação,
calçadas, lancis,
arqueologia, diversos
5 578,64
Município
Odemira124
Requalificação e valorização
de Vila Nova de Milfontes -
Zona 1B
Sim x6. Rede de drenagem
de águasa residuais
domésticas
14 705,46
Infraestruturas de
Portugal, SA196
Conservação corrente por
contrato 2013-2016 - Distrito
de Aveiro
Sim x6. Conservação de
pavimentos724 116,66 -724 117,04
Município Lisboa 137
Beneficiação geral, ampliação
e espaços exteriores da EB1/JI
Mestre Querubim Lçapa -
Financiamento Piparu
Sim x x6. Movimento de
terras, arquitetura
(tetos falsos)
4 176,87
EntidadeN.º Dossiê
(Ano 2016)Objeto do contrato
Informação
(Sim/Não)
Arquitet
ura
Rede
águas /
drenage
m
esgotos
Movimento
s terras
Instalações
elétricas e
telecomuica
ções
Paviment
ações
Fundações e
estruturasBetão
Drenage
m
Obras de
arte
especiais
Arranjos
exteriores
Demoliçõ
es
Redes de
gás
Instalações
eletromecânic
as
Diversos
Obras
acessó
rias
I. Projeto de
execução
incompleto-
TIPO
II. Falta de rigor dos
projetos de execução-
TIPO
II. Falta de rigor dos
projetos de execução-
VALOR Positivo(€)
II. Falta de rigor
dos projetos de
execução-
VALOR Neg.(€)
III.
Incompatibilidades
entre os projetos-
TIPO
III.
Incompatibil
idades entre
os projetos-
VALOR (€)
IV.
Desajustamento
dos projetos às
necessidades-TIPO
IV. Desajustamento
dos projetos às
necessidades-
VALOR (€)
IV. Desajustamento
dos projetos às
necessidades-
VALOR Neg.(€)
V. Alterações e/ou
modificações do
projeto-TIPO
V. Alterações
e/ou
modificações do
projeto-VALOR
(€)
V. Alterações
e/ou
modificações do
projeto-VALOR
Neg.(€)
Circunstâncias imprevistas-
TIPO
Circunstâncias
imprevistas-
VALOR (€)
Circunstâncias
imprevistas-VALOR
Neg.(€)
Outras situações-
TIPO
Outras
situações-
VALOR (€)
Notas
Infraestruturas de
Portugal, SA197
EN 10 - Ponte de Sacavém
sobre o Rio TrancãoSim x 6. Estacas -20 650,50
Infraestruturas de
Portugal, SA199
Reparação e manutenção de
equipamentos semafóricos
2015 - Lote VI - COS
Sim x x x6. Pavimentação,
sinalização vertical,
obras acessórias
57 295,00 -57 377,50
Infraestruturas de
Portugal, SA200
ER385 - Safara (Km 37+070) e
Vila Verde de Ficalho (Km
56+510) - Reabilitação
Sim x6. Conservação de
pavimentos-151 484,98
Infraestruturas de
Portugal, SA229
Conservação corrente por
contrato 2013-2016 - Distrito
de Portalegre
Sim x6. Conservação de
pavimentos231 123,45 -231 141,64
Infraestruturas de
Portugal, SA230
EN120 - Ponte sobre a ribeira
do Torgal / ER267 - Ponte do
rio Oeiras. Reabilitaçlão e
rewfoprço das obras de arte
Sim x 6. Drenagem -2 192,59
Infraestruturas de
Portugal, SA231
Marcação Rodoviária 2015 -
LoteIISim x
6. Sinalização
horizontal90 130,61 -90 160,00
Infraestruturas de
Portugal, SA232
Conservação corrente por
contrato 2013-2016 - Distrito
do Porto
Sim x6. Conservação de
pavimentos520 068,96 -520 069,05
Município Oeiras 362Passeio Marítimo - Troço
entre a Baía dos Golfinhos e a
Praia da Cruz Quebrada
Não
Infraestruturas de
Portugal, SA239
EN15 - Requalificação entre
Paredes (Km 26+944 e EN 106
(Km 29+444)
Sim x6. Conservação de
estradas 156 228,35 -169 903,09
Alteração do
método
construtivo; novos
materias,
483 739,80 -470 599,37
Infraestruturas de
Portugal, SA244
Conservação corrente por
contrato 2013-2016 - Distrito
de Faro
Sim x6. Conservação de
estradas 414 826,44 -414 850,70
Município Lisboa 38
Reabilitação e adaptação dos
edifícios municipais sitos na
Av. Da India, n.º 110 e 110A e
Travessa dos Algarves, nºs 2,
3, 4 e 5 , com viosta à
instalação da Casa da América
Latina e UCCLA
Sim x5. Ramal ITED e
instalações elétricas21 521,60
24. Produção de água
quente sanitária
(AQS) por bomba de
calor ar/água
23 512,85 -9 214,86
Município Pombal 37 Construção da Casa Abrigo Sim x x
Drenagem da laje de
fundação, impermeabilização
de ensoleiramento geral,
arquitetura
24 476,65 -2 682,58
Município Ponte
de Lima64
Reconstrução de açude no
Rio LimaSim x x x
7. Desvio de águas
pluviais, betão
ciclópico,
enrocamento
171 645,10
Infraestruturas de
Portugal, SA245
Uniformização, Reparação e
Manutenção de
equipamentos Semafóricos -
2014 - Lote III
Sim x
6. Reparação de
avarias, conservação e
manutenção de
equipamentos
-9 210,77
Município Santa
Maria da Feira79
Eficiência energética na
iluminação públicaSim x
7. Acessórios para
fixar as luminárias7 212,79
Infraestruturas de
Portugal, SA252
Marcação Rodoviária 2011 -
Lote IV- COCSSim x
6. Marcas de
sinalização horizontal-1 996,02
Infraestruturas de
Portugal, SA253
IP4(A4) - Sublanço túnel do
Marão/Nó de Parada de
Cunhos
Sim x x x x x
6. Terraplenagens,
pavimentação, obras
acessórias, sinalização
e segurança, obras de
arte especiais
-1 672 262,59
Infraestruturas de
Portugal, SA254
EN1/IC2 P.S. ao caminho-de-
ferro, ao Km 235,459 da linha
do Norte- substituição do
tabuleiro
Sim x x x
6. Pavimentação,
equipamentos de
sinalização e
segurança, obras de
arte integradas
48 104,17 -24 230,39
Infraestruturas de
Portugal, SA269
Marcação rodoviária 2015 -
Lote VISim x
6. Equipamentos de
sinalização e
segurança
-11 555,03
Infraestruturas de
Portugal, SA278
Conservação corrente por
contrato 2013-2016 - Distrito
de Setúbal
Sim x
6. Conservação de
estradas (muros,
betão ciclópico e
armado, gabiões)
104 451,28 -104 451,36
Infraestruturas de
Portugal, SA279
Marcação rodoviária 2015 -
Lote VSim x
6. Equipamentos de
sinalização e
segurança
34 843,18 -35 004,27
Município Lisboa 159
Conservação de pavimentos
betuminosos na zona oriental
da cidade de Lisboa
Sim x x
6. Blinder em
preenchimento de
depressões,
sumidouros,
pavimentação
9 139,68
Infraestruturas de
Portugal, SA281
Eletrificação do troço Caíde-
Marco - Linha do DouroSim x x x x
6. Abate de árvores,
rede viária (passeios,
coletores em betão,
marcas rodoviárias,
movimentos de
terras, drenagem)
19 262,61 -2 364,01
Infraestruturas de
Portugal, SA282
Marcação rodoviária 2015 -
Lote IVSim x
6.Equipamentos de
sinalização e
segurança
-2 537,90
Infraestruturas de
Portugal, SA283
Marcação Rodoviária 2015 -
LoteIISim x
6.Equipamentos de
sinalização e
segurança
192 796,00 -192 951,48
Município Lisboa 163
Reabilitação de arruamentos
e infraestruturas de
saneamento - Zona norte de
Lisboa
Sim x x x x x
6. Movimentos de
terras, betão,
pavimentação,
calçadas, drenagem,
diversos
31 890,92
EntidadeN.º Dossiê
(Ano 2016)Objeto do contrato
Informação
(Sim/Não)
Arquitet
ura
Rede
águas /
drenage
m
esgotos
Movimento
s terras
Instalações
elétricas e
telecomuica
ções
Paviment
ações
Fundações e
estruturasBetão
Drenage
m
Obras de
arte
especiais
Arranjos
exteriores
Demoliçõ
es
Redes de
gás
Instalações
eletromecânic
as
Diversos
Obras
acessó
rias
I. Projeto de
execução
incompleto-
TIPO
II. Falta de rigor dos
projetos de execução-
TIPO
II. Falta de rigor dos
projetos de execução-
VALOR Positivo(€)
II. Falta de rigor
dos projetos de
execução-
VALOR Neg.(€)
III.
Incompatibilidades
entre os projetos-
TIPO
III.
Incompatibil
idades entre
os projetos-
VALOR (€)
IV.
Desajustamento
dos projetos às
necessidades-TIPO
IV. Desajustamento
dos projetos às
necessidades-
VALOR (€)
IV. Desajustamento
dos projetos às
necessidades-
VALOR Neg.(€)
V. Alterações e/ou
modificações do
projeto-TIPO
V. Alterações
e/ou
modificações do
projeto-VALOR
(€)
V. Alterações
e/ou
modificações do
projeto-VALOR
Neg.(€)
Circunstâncias imprevistas-
TIPO
Circunstâncias
imprevistas-
VALOR (€)
Circunstâncias
imprevistas-VALOR
Neg.(€)
Outras situações-
TIPO
Outras
situações-
VALOR (€)
Notas
Município Lisboa 164
Reabilitação de pavimentos e
estruturas de drenagem na
cidade de Lisboa
Sim x x6. Pavimentação,
sinalização11 861,60
Infraestruturas de
Portugal, SA284
ER224 - Estabilização e
proteção de taludes do Km
109+000 ao Km 111+000
Sim x x
6. Movimento de
terras (escavação,
carga e transporte a
vazadouro), máscara
drenante, passagens
hidráulicas
-144 537,03
Município Lisboa 89
Reabilitação de conjunto de
edifícios - Pátio José Pereira -
Rua do Reconhecimento 35 e
Beco do Leão 2-4, Freguesia
do Castelo
Sim x 24. Arquitetura 913,87 -1 356,07
Infraestruturas de
Portugal, SA293
EN223 - PS ao Km 17+400,
EN109 - PH ao Km 34+400 e
ponte ao Km 53+324 e ER230 -
PH ao Km 22+433 -
Reabilitação, reforço e
alargamento ou substituição
das obras de arte
Sim x x x
6. Pavimentação,
obras acessórias,
obras de arte
integradas
-23 549,38
Infraestruturas de
Portugal, SA294
EN2, Km 404+920, Ponte
metálica de Abrantes sobre o
rio Tejo. Reabilitação da obra
de arte
Sim x x6. Obras de arte
especiais, diversos-33 818,80
Município Lisboa 166
Reforço dos pilares e
fundações do viaduto da Av.
General Nortan de Matos
Frente ao C.C. Fonte Nova
Sim x
22. Estruturas
necessárias dos novos
apoios de isolamento
sismico do tabuleiro
do viaduto
185 517,22 -185 517,22
Parque Escolar,
EPE7
Execução das obras de
modernização para a fase 3
do programa de
modernização das escolasa
com ensino secundário - lote
3EN8 - Escola Secundária
Soares de Basto, em Oliveira
de Azeméis
Não
Município Lisboa 171
Conservação e manutenção
da rede pública de
saneamento na zona oriental
da cidade de Lisboa
Sim x 6. Tubagem 55,00
Infraestruturas de
Portugal, SA297
Marcação rodoviária 2015 -
Lote VISim x x
6. Equipamentos de
sinalizaçlão e
segurança
40 627,35 -43 036,05
Infraestruturas de
Portugal, SA298
Reparação e manutenção de
equipamentos semafóricos
2015 - Lote VI - COS
Sim x6. Outros trabalhos
(estruturas metálicas,
cabos elétricos)
7 740,40 -7 740,00
Município Lisboa 174
Reabilitação de pavimentos e
estruturas de drenagem na
cidade de Lisboa
Sim x x6. Pavimentação,
saneamento162 364,51
Infraestruturas de
Portugal, SA300
Conservação corrente por
contrato 2013-2016 - Distrito
de Setúbal
Sim x6. Reforço da Brigada
de Emergência (BE)44 287,38 -44 290,26
Infraestruturas de
Portugal, SA301
Sinalização vertical 2015 -
Lote II - COGPSim x
6. Equipamentos de
sinalização e
segurança
142 420,40 -142 420,42
Infraestruturas de
Portugal, SA307
Sinalização vertical 2015 -
Lote VSim x
6. Equipamentos de
sinalização e
segurança
156 423,22 -156 474,68
Município Lisboa 178
Reabilitação de edifício
municipal sito na Rua Nova do
Almada n.º 47 a 57 ne Largo
da Boa Hora n.º 5 a 11 -
Financiamento Piparu
Sim x x16. Elevador,
sistema de
cobertura em vidro
93 664,00
26. Arquitetura
(paredes, tetos,
carpintarias,
revestimentos de
paredes e tetos,
cantarias, pinturas
20 212,74 -9 513,69
Município Lisboa 179
Beneficiação geral, ampliação
e espaços exteriores da EB1/JI
Mestre Querubim Lçapa -
Financiamento Piparu
Sim x6. Arquitetura (tetos,
cobertura,
impermeabilizações
3 355,71
Parque Escolar,
EPE8
Execução das obras de
modernização para a fase 3
do programa de
modernização das escolasa
com ensino secundário - lote
3EN8 - Escola Secundária
Soares de Basto, em Oliveira
de Azeméis
Não
Parque Escolar,
EPE9
Execução das obras de
modernização para a fase 3
do programa de
modernização das escolasa
com ensino secundário - lote
3EN7 - Escola Básica e
Secundária de Castelo de
Paiva e Escola Básica e
Secundária de Vale de
Cambra
Não
Município Lisboa 182
Reabilitação de arruamentos
e infraestruturas de
saneamento - Zona Sul de
Lisboa
Sim x6. Sinalização
horizontal79 513,42
Parque Escolar,
EPE26
Execução das obras de
modernização para a fase 3
do programa de
modernização das escolas
com ensino secundário - lote
3EC4 - Escola Secundária de
Dr. Mário Sacramento, em
Aveiro e EB e Secundária de
Oliveira de Frades
Não
Infraestruturas de
Portugal, SA308
Sinalização vertical 2015 -
Lote IVSim x
6. Equipamentos de
sinalização e
segurança
289 307,72 -289 307,72
EntidadeN.º Dossiê
(Ano 2016)Objeto do contrato
Informação
(Sim/Não)
Arquitet
ura
Rede
águas /
drenage
m
esgotos
Movimento
s terras
Instalações
elétricas e
telecomuica
ções
Paviment
ações
Fundações e
estruturasBetão
Drenage
m
Obras de
arte
especiais
Arranjos
exteriores
Demoliçõ
es
Redes de
gás
Instalações
eletromecânic
as
Diversos
Obras
acessó
rias
I. Projeto de
execução
incompleto-
TIPO
II. Falta de rigor dos
projetos de execução-
TIPO
II. Falta de rigor dos
projetos de execução-
VALOR Positivo(€)
II. Falta de rigor
dos projetos de
execução-
VALOR Neg.(€)
III.
Incompatibilidades
entre os projetos-
TIPO
III.
Incompatibil
idades entre
os projetos-
VALOR (€)
IV.
Desajustamento
dos projetos às
necessidades-TIPO
IV. Desajustamento
dos projetos às
necessidades-
VALOR (€)
IV. Desajustamento
dos projetos às
necessidades-
VALOR Neg.(€)
V. Alterações e/ou
modificações do
projeto-TIPO
V. Alterações
e/ou
modificações do
projeto-VALOR
(€)
V. Alterações
e/ou
modificações do
projeto-VALOR
Neg.(€)
Circunstâncias imprevistas-
TIPO
Circunstâncias
imprevistas-
VALOR (€)
Circunstâncias
imprevistas-VALOR
Neg.(€)
Outras situações-
TIPO
Outras
situações-
VALOR (€)
Notas
Infraestruturas de
Portugal, SA317
Reparação e manutenção de
equipamentos semafóricos
2015 - Lote IV - COCS
Sim x x
6. Obras acessórias,
equipamentos de
sinalização e
segurança
6 484,39 -6 525,90
Infraestruturas de
Portugal, SA318
Reparação e manutenção de
equipamentos semafóricos
2015 - Lote II - COGP
Sim x x6. Pavimentação,
obras acessórias,
equipamentos
15 940,48 -15 941,33
Município Lisboa 187
Reabilitação de pavimentos e
estruturas de drenagem na
cidade de Lisboa
Sim x x6. Pavimentação,
sinalização93 025,27
Parque Escolar,
EPE30
Conclusão da empreitada de
execução das obras de
modernização da Escola
Secundária D.Dinis, em Santo
Tirso
Não
Município Lisboa 189
Reabilitação de arruamentos
e infraestruturas de
saneamento - Zona norte de
Lisboa
Sim x x x x x
6. Movimento de
terras, betão,
pavimentação,
calçadas, lancis,
drenagem, diversos
229 815,36
Infraestruturas de
Portugal, SA319
Reparação e manutenção de
equipamentos semafóricos
2015 - Lote IV - COCS
Sim x6. Equipamentos de
sinalização e
segurança
16 479,20 -16 533,10
Parque Escolar,
EPE32
Execução das obras de
modernização para a fase 3
do programa de
modernização das escolasa
com ensino secundário - lote
3EN17 - Junção da eEscola
Secundária D. Egas Moniz
com a EB de Resende e ES de
Marco Canaveses
Não
Infraestruturas de
Portugal, SA320
Conservação corrente e
operação na rede de alta
prestação Norte 2015-2018
Sim x6. Conservação de
estradas319 788,71 -43 636,86
Parque Escolar,
EPE48
Execução das obras de
modernização para a fase 3
do programa de
modernização das escolasa
com ensino secundário - lote
3EN17 - Junção da eEscola
Secundária D. Egas Moniz
com a EB de Resende e ES de
Marco Canaveses
Não
Infraestruturas de
Portugal, SA321
Reparação e manutenção de
equipamentos semafóricos
2015 - Lote I - COGP
Sim x x x
6. Pavimentação,
obras
acessórias,equipamen
tos de sinalização e
segurança
5 643,71 -5 643,71
Infraestruturas de
Portugal, SA332
Conservação corrente por
contrato 2013-2016 - Distrito
de Leiria
Sim x x x x
6. Conservação de
pavimentos, limpeza
de bermas e valetas,
de órgãos de
drenagem, , taludes,
obras de arte, zonas
verdes
349 681,45 -349 698,76
Infraestruturas de
Portugal, SA333
Reparação e manutenção de
equipamentos semafóricos
2015 - Lote IV - COCS
Sim x x
6. Obras acessórias,
equipamentos de
sinalização e
segurança
4 821,56 -4 821,56
Infraestruturas de
Portugal, SA344
Conservação corrente por
contrato 2013-2016 - Distrito
de Viseu
Sim x6. Conservação de
vias307 564,19 -307 565,96
Município Lisboa 376Requalificação de espaço
público nos Largos da Graça,
Santos e na Rua de Campolide
Sim x x x
Trabalhos de
acompanhamento
antropológico e
arqueUologico,
alterações no projeto
de eletricidade, de
arquitetura,
pavimentação
124 220,10 -75 400,30
Infraestruturas de
Portugal, SA345
Conservação corrente por
contrato 2013-2016 - Distrito
do Porto
Sim x6. Conservação de
vias371 454,60 -371 491,67
Infraestruturas de
Portugal, SA346
Conservação corrente por
contrato 2013-2016 - Distrito
de Braga
Sim x6. Conservação de
vias390 985,45 -391 004,93
Parque Escolar,
EPE49
Execução das obras de
modernização para a fase 3
do programa de
modernização das escolasa
com ensino secundário - lote
3EN17 - Junção da eEscola
Secundária D. Egas Moniz
com a EB de Resende e ES de
Marco Canaveses
Não
Parque Escolar,
EPE52
Execução das obras de
modernização para a fase 3
do programa de
modernização das escolasa
com ensino secundário - lote
3EL8 - Escola Secundária de D.
joão V e Escola Secundária
Seomara Costa Primo
Não
Parque Escolar,
EPE73
Conclusão das obras de
modernização da escola
secundária do Castelo da
Maia, na Maia
Não
Parque Escolar,
EPE87
Conclusão das obras de
modernização da escola
secundária do Castelo da
Maia, na Maia
Não
EntidadeN.º Dossiê
(Ano 2016)Objeto do contrato
Informação
(Sim/Não)
Arquitet
ura
Rede
águas /
drenage
m
esgotos
Movimento
s terras
Instalações
elétricas e
telecomuica
ções
Paviment
ações
Fundações e
estruturasBetão
Drenage
m
Obras de
arte
especiais
Arranjos
exteriores
Demoliçõ
es
Redes de
gás
Instalações
eletromecânic
as
Diversos
Obras
acessó
rias
I. Projeto de
execução
incompleto-
TIPO
II. Falta de rigor dos
projetos de execução-
TIPO
II. Falta de rigor dos
projetos de execução-
VALOR Positivo(€)
II. Falta de rigor
dos projetos de
execução-
VALOR Neg.(€)
III.
Incompatibilidades
entre os projetos-
TIPO
III.
Incompatibil
idades entre
os projetos-
VALOR (€)
IV.
Desajustamento
dos projetos às
necessidades-TIPO
IV. Desajustamento
dos projetos às
necessidades-
VALOR (€)
IV. Desajustamento
dos projetos às
necessidades-
VALOR Neg.(€)
V. Alterações e/ou
modificações do
projeto-TIPO
V. Alterações
e/ou
modificações do
projeto-VALOR
(€)
V. Alterações
e/ou
modificações do
projeto-VALOR
Neg.(€)
Circunstâncias imprevistas-
TIPO
Circunstâncias
imprevistas-
VALOR (€)
Circunstâncias
imprevistas-VALOR
Neg.(€)
Outras situações-
TIPO
Outras
situações-
VALOR (€)
Notas
Parque Escolar,
EPE88
Execução das obras de
modernização para a fase 3
do programa de
modernização das escolasa
com ensino secundário - lote
3EN2 - Escola Secundária de
Vila Verde, em Vila Verde e
Escola Secundária da Trofa,
na Trofa
Não
Parque Escolar,
EPE95
Execução das obras de
modernização para a fase 3
do programa de
modernização das escolasa
com ensino secundário - lote
3EL1 - Escola Básica e
Secundária Frei Gonçalo
Azevedoi, Escola Secundária
Quinta do Marquês e Escola
Secundária Camilo Castelo
Branco
Não
Parque Escolar,
EPE99
Execução das obras de
modernização para a fase 3
do programa de
modernização das escolasa
com ensino secundário - lote
3ES4- Escola Secundária Jorge
Peixinho
Não
Parque Escolar,
EPE104
Execução das obras de
modernização para a fase 3
do programa de
modernização das escolasa
com ensino secundário - lote
3ES1 - Escola Secundária de
Joãop Deus, em Faro, e Escola
Secundária de Vila Real de
Santo António
Não
Parque Escolar,
EPE105
Execução das obras de
modernização para a fase 3
do programa de
modernização das escolasa
com ensino secundário - lote
3ES1 - Escola Secundária de
Joãop Deus, em Faro, e Escola
Secundária de Vila Real de
Santo António
Não
Parque Escolar,
EPE145
Execução das obras de
modernização para a fase 3
do programa de
modernização das escolasa
com ensino secundário - lote
3EL8 - Escola Secundária de D.
joão V e Escola Secundária
Seomara Costa Primo
Não
Parque Escolar,
EPE146
Execução das obras de
modernização para a fase 3
do programa de
modernização das escolasa
com ensino secundário - lote
3L3 - Escola Secundária de
Mem Martins e Escola
Secundária de Henriques
Nogueira
Não
Parque Escolar,
EPE147
Execução das obras de
modernização para a fase 3
do programa de
modernização das escolasa
com ensino secundário - lote
3EL1 - Escola Básica e
Secundária Frei Gonçalo
Azevedoi, Escola Secundária
Quinta do Marquês e Escola
Secundária Camilo Castelo
Branco
Não
Parque Escolar,
EPE148
Execução das obras de
modernização para a fase 3
do programa de
modernização das escolasa
com ensino secundário - lote
3L3 - Escola Secundária de
Mem Martins e Escola
Secundária de Henriques
Nogueira
Não
Parque Escolar,
EPE152
Execução das obras de
modernização para a fase 3
do programa de
modernização das escolasa
com ensino secundário - lote
3EL8 - Escola Secundária de D.
joão V e Escola Secundária
Seomara Costa Primo
Não
Parque Escolar,
EPE169
Conclusão da empreitada de
execução das obras de
modernização da Escola
Secundária de Ponte de Lima
Não
Parque Escolar,
EPE180
Execução das obras de
modernização para a fase 3
do programa de
modernização das escolas
com ensino secundário - lote
3ES7- Escola Secundária de
Campo Maior, Escola
Secundária de Moura e EBS
Dr. Hernani Cidade, no
Redondo
Não
Parque Escolar,
EPE181
Execução das obras de
modernização para a fase 3
do programa de
modernização das escolasa
com ensino secundário - lote
3ES4- Escola Secundária Jorge
Peixinho
Não
EntidadeN.º Dossiê
(Ano 2016)Objeto do contrato
Informação
(Sim/Não)
Arquitet
ura
Rede
águas /
drenage
m
esgotos
Movimento
s terras
Instalações
elétricas e
telecomuica
ções
Paviment
ações
Fundações e
estruturasBetão
Drenage
m
Obras de
arte
especiais
Arranjos
exteriores
Demoliçõ
es
Redes de
gás
Instalações
eletromecânic
as
Diversos
Obras
acessó
rias
I. Projeto de
execução
incompleto-
TIPO
II. Falta de rigor dos
projetos de execução-
TIPO
II. Falta de rigor dos
projetos de execução-
VALOR Positivo(€)
II. Falta de rigor
dos projetos de
execução-
VALOR Neg.(€)
III.
Incompatibilidades
entre os projetos-
TIPO
III.
Incompatibil
idades entre
os projetos-
VALOR (€)
IV.
Desajustamento
dos projetos às
necessidades-TIPO
IV. Desajustamento
dos projetos às
necessidades-
VALOR (€)
IV. Desajustamento
dos projetos às
necessidades-
VALOR Neg.(€)
V. Alterações e/ou
modificações do
projeto-TIPO
V. Alterações
e/ou
modificações do
projeto-VALOR
(€)
V. Alterações
e/ou
modificações do
projeto-VALOR
Neg.(€)
Circunstâncias imprevistas-
TIPO
Circunstâncias
imprevistas-
VALOR (€)
Circunstâncias
imprevistas-VALOR
Neg.(€)
Outras situações-
TIPO
Outras
situações-
VALOR (€)
Notas
Parque Escolar,
EPE191
Execução das obras de
modernização para a fase 3
do programa de
modernização das escolasa
com ensino secundário - lote
3EL8 - Escola Secundária de D.
joão V e Escola Secundária
Seomara Costa Primo
Não
Parque Escolar,
EPE213
Execução das obras de
modernização para a fase 3
do programa de
modernização das escolasa
com ensino secundário - lote
3EN8 - Escola Secundária
Soares de Basto, em Oliveira
de Azeméis
Não
Município Lisboa 222
Conservação de pavimentos
betuminosos na zona
ocidental de Lisboa
Sim x x x6. Pavimentação,
saneamento,
sinalização
36 141,09
Município Lisboa 223
Reabilitação de pavimentos e
estruturas de drenagem na
cidade de Lisboa
Sim x x x6. Pavimentação,
sinalização, diversos237 465,31
Município Lisboa 224
Conservação e manutenção
da rede pública de
saneamento nas zonas centro
e centro histórico
Sim x 6. Reposição de lancil 14,15
Município Lisboa 225
Reabilitação de arruamentos
e infraestruturas de
saneamento - Zona norte de
Lisboa
Sim x x x x
6. Movimento de
terras,betão,
pavimentação,
calçadas, diversos
19 055,87
Município Lisboa 226
Reabilitação de arruamentos
e infraestruturas de
saneamento - Zona Sul de
Lisboa
Sim x x x6. Lancis, calçadas,
pavimentação, betão,
diversos
251 898,71
Município Lisboa 227
Conservação de pavimentos
betuminosos na zona oriental
da cidade de Lisboa
Sim x x x6. Pavimentação,
drenagem, sinalização116 761,31
Parque Escolar,
EPE214
Execução das obras de
modernização para a fase 3
do programa de
modernização das escolasa
com ensino secundário - lote
3EN7 - Escola Básica e
Secundária de Castelo de
Paiva e Escola Básica e
Secundária de Vale de
Cambra
Não
Infraestruturas de
Portugal, SA347
Conservação corrente por
contrato 2013-2016 - Distrito
de Vila Real
Sim x6. Conservação de
vias135 000,20 -135 020,20
Infraestruturas de
Portugal, SA348
Marcação rodoviária 2015 -
Lote IIISim x
6. Equipamentos de
sinalização e
segurança
186 398,43 -186 410,75
Infraestruturas de
Portugal, SA349
Conservação corrente por
contrato 2013-2016 - Distrito
de Santarém
Sim x6. Conservação de
vias450 377,43 -450 435,41
Infraestruturas de
Portugal, SA350
Conservação corrente por
contrato 2013-2016 - Distrito
de Beja
Sim x6. Conservação de
vias669 098,20 -669 100,24
Parque Escolar,
EPE215
Execução das obras de
modernização para a fase 3
do programa de
modernização das escolasa
com ensino secundário - lote
3EN7 - Escola Básica e
Secundária de Castelo de
Paiva e Escola Básica e
Secundária de Vale de
Cambra
Não
Parque Escolar,
EPE216
Execução das obras de
modernização para a fase 3
do programa de
modernização das escolasa
com ensino secundário - lote
3EN8 - Escola Secundária
Soares de Basto, em Oliveira
de Azeméis
Não
Parque Escolar,
EPE218
Conclusão da empreitada de
execução das obras de
modernização da Escola
Secundária de Ponte de Lima
Não
Município Lisboa 236
Instalação da Escola da Baixa
(JI +EB1) - Adaptação parcial
do extinto Tribunal da Boa
Hora - Financiamento Piparu
Sim x6. Arquitetura (vãos e
serralharias)1 790,70
Infraestruturas de
Portugal, SA352
Conservação corrente por
contrato 2013-2016 - Distrito
de Coimbra
Sim x6. Conservação de
vias266 469,19 -266 477,58
Infraestruturas de
Portugal, SA353
Conservação corrente por
contrato 2013-2016 - Distrito
de Aveiro
Sim x6. Conservação de
pavimentos234 877,18 -234 880,46
Parque Escolar,
EPE248
Execução das obras de
modernização para a fase 3
do programa de
modernização das escolasa
com ensino secundário - lote
3L3 - Escola Secundária de
Mem Martins e Escola
Secundária de Henriques
Nogueira
Não
Parque Escolar,
EPE249
Execução das obras de
modernização para a fase 3
do programa de
modernização das escolasa
com ensino secundário - lote
3L3 - Escola Secundária de
Mem Martins e Escola
Secundária de Henriques
Nogueira
Não
Município Lisboa 242
Reabilitação de pavimentos e
estruturas de drenagem na
cidade de Lisboa
Sim x x x x x
6. Saneamento,
movimento de terras,
betão,pavimentação,
diversos
46 666,28
Município Lisboa 243
Reabilitação de arruamentos
e estruturas de saneamento -
Zona Ocidental de Lisboa
Sim x x x6. Pavimentação,
drenagem,
saneamento
456 694,01
EntidadeN.º Dossiê
(Ano 2016)Objeto do contrato
Informação
(Sim/Não)
Arquitet
ura
Rede
águas /
drenage
m
esgotos
Movimento
s terras
Instalações
elétricas e
telecomuica
ções
Paviment
ações
Fundações e
estruturasBetão
Drenage
m
Obras de
arte
especiais
Arranjos
exteriores
Demoliçõ
es
Redes de
gás
Instalações
eletromecânic
as
Diversos
Obras
acessó
rias
I. Projeto de
execução
incompleto-
TIPO
II. Falta de rigor dos
projetos de execução-
TIPO
II. Falta de rigor dos
projetos de execução-
VALOR Positivo(€)
II. Falta de rigor
dos projetos de
execução-
VALOR Neg.(€)
III.
Incompatibilidades
entre os projetos-
TIPO
III.
Incompatibil
idades entre
os projetos-
VALOR (€)
IV.
Desajustamento
dos projetos às
necessidades-TIPO
IV. Desajustamento
dos projetos às
necessidades-
VALOR (€)
IV. Desajustamento
dos projetos às
necessidades-
VALOR Neg.(€)
V. Alterações e/ou
modificações do
projeto-TIPO
V. Alterações
e/ou
modificações do
projeto-VALOR
(€)
V. Alterações
e/ou
modificações do
projeto-VALOR
Neg.(€)
Circunstâncias imprevistas-
TIPO
Circunstâncias
imprevistas-
VALOR (€)
Circunstâncias
imprevistas-VALOR
Neg.(€)
Outras situações-
TIPO
Outras
situações-
VALOR (€)
Notas
Infraestruturas de
Portugal, SA357
Conservação corrente por
contrato 2013-2016 - Distrito
de Portalegre
Sim x6. Conservação de
vias264 730,80 -264 788,37
Infraestruturas de
Portugal, SA358
Conservação corrente por
contrato 2013/2016 - Distrito
de Lisboa
Sim x6. Conservação de
vias311 281,50 -311 284,54
Município Lisboa 246
Reabilitação de pavimentos e
estruturas de drenagem na
cidade de Lisboa
Sim x x x x6. Betão,
pavimentação,
saneamento, diversos
542 201,38
Município Lisboa 247
Reabilitação de arruamentos
e infraestruturas de
saneamento - Zona Sul de
Lisboa
Sim x x6. Pavimentação,
calçadas, lancis,
diversos
131 979,64
Parque Escolar,
EPE255
Execução das obras de
modernização para a fase 3
do programa de
modernização das escolasa
com ensino secundário - lote
3ES8- Escola Secundária
Cunha Rivara, ES de
Montemor-o-Novo e ES
Conde Monsaraz
Não
Parque Escolar,
EPE256
Execução das obras de
modernização para a fase 3
do programa de
modernização das escolasa
com ensino secundário - lote
3ES8- Escola Secundária
Cunha Rivara, ES de
Montemor-o-Novo e ES
Conde Monsaraz
Não
Parque Escolar,
EPE268
Execução das obras de
modernização para a fase 3
do programa de
modernização das escolas
com ensino secundário - lote
3EL8 - Escola Secundária de D.
joão V e Escola Secundária
Seomara Costa Primo
Não
Infraestruturas de
Portugal, SA251
EN1/IC2 P.S. ao caminho-de-
ferro, ao Km 235,459 da linha
do Norte- substituição do
tabuleiro
Sim x x x x x
6.Pavimentação,
terraplenagem, obras
acessórias, obras de
arte integradas,
equipamentos de
sinalização e
segurança
76 386,01
Infraestruturas de
Portugal, SA359
Conservação corrente por
contrato 2013-2016 - Distrito
de Setúbal
Sim x6. Conservação de
vias31 236,00 -31 236,47
Infraestruturas de
Portugal, SA365
Conservação corrente por
contrato 2013-2016 - Distrito
de Viana do Castelo
Sim x6. Conservação de
vias166 776,52 -166 822,67
Infraestruturas de
Portugal, SA366
Marcação Rodoviária 2015 -
LoteIISim x
6. Equipamentos de
sinalização e
segurança
51 120,30 -39 160,53
Parque Escolar,
EPE295
Execução das obras de
modernização para a fase 3
do programa de
modernização das escolasa
com ensino secundário - lote
3ES4- Escola Secundária Jorge
Peixinho
Não
Parque Escolar,
EPE299
Execução das obras de
modernização para a fase 3
do programa de
modernização das escolasa
com ensino secundário - lote
3EC5 -ES de Anadia e ES da
Gafanha da Nazaré
Não
Parque Escolar,
EPE309
Execução das obras de
modernização para a fase 3
do programa de
modernização das escolasa
com ensino secundário - lote
3L3 - Escola Secundária de
Mem Martins e Escola
Secundária de Henriques
Nogueira
Não
Município Lisboa 258
Promoção da acessibilidade e
segurança para todos na rede
pedonal
Sim x x
9. Betão, chapa
galvanizada,
pavimento em blocos
de encaixa
11 442,88
Parque Escolar,
EPE310
Execução das obras de
modernização para a fase 3
do programa de
modernização das escolasa
com ensino secundário - lote
3L3 - Escola Secundária de
Mem Martins e Escola
Secundária de Henriques
Nogueira
Não
Parque Escolar,
EPE339
Execução das obras de
modernização para a fase 3
do programa de
modernização das escolasa
com ensino secundário - lote
3L3 - Escola Secundária de
Mem Martins e Escola
Secundária de Henriques
Nogueira
Não
Parque Escolar,
EPE340
Execução das obras de
modernização para a fase 3
do programa de
modernização das escolasa
com ensino secundário - lote
3L3 - Escola Secundária de
Mem Martins e Escola
Secundária de Henriques
Nogueira
Não
Parque Escolar,
EPE367
Execução das obras de
modernização para a fase 3
do programa de
modernização das escolasa
com ensino secundário - lote
3L3 - Escola Secundária de
Mem Martins e Escola
Secundária de Henriques
Nogueira
Não
EntidadeN.º Dossiê
(Ano 2016)Objeto do contrato
Informação
(Sim/Não)
Arquitet
ura
Rede
águas /
drenage
m
esgotos
Movimento
s terras
Instalações
elétricas e
telecomuica
ções
Paviment
ações
Fundações e
estruturasBetão
Drenage
m
Obras de
arte
especiais
Arranjos
exteriores
Demoliçõ
es
Redes de
gás
Instalações
eletromecânic
as
Diversos
Obras
acessó
rias
I. Projeto de
execução
incompleto-
TIPO
II. Falta de rigor dos
projetos de execução-
TIPO
II. Falta de rigor dos
projetos de execução-
VALOR Positivo(€)
II. Falta de rigor
dos projetos de
execução-
VALOR Neg.(€)
III.
Incompatibilidades
entre os projetos-
TIPO
III.
Incompatibil
idades entre
os projetos-
VALOR (€)
IV.
Desajustamento
dos projetos às
necessidades-TIPO
IV. Desajustamento
dos projetos às
necessidades-
VALOR (€)
IV. Desajustamento
dos projetos às
necessidades-
VALOR Neg.(€)
V. Alterações e/ou
modificações do
projeto-TIPO
V. Alterações
e/ou
modificações do
projeto-VALOR
(€)
V. Alterações
e/ou
modificações do
projeto-VALOR
Neg.(€)
Circunstâncias imprevistas-
TIPO
Circunstâncias
imprevistas-
VALOR (€)
Circunstâncias
imprevistas-VALOR
Neg.(€)
Outras situações-
TIPO
Outras
situações-
VALOR (€)
Notas
Município Lisboa 263
Reforço dos pilares e
fundações do viaduto da Av.
General Nortan de Matos
Frente ao C.C. Fonte Nova
Sim x6. Reforço dos pilares
e fundações do
viaduto
11 312,57
Parque Escolar,
EPE368
Execução das obras de
modernização para a fase 3
do programa de
modernização das escolasa
com ensino secundário - lote
3L3 - Escola Secundária de
Mem Martins e Escola
Secundária de Henriques
Nogueira
Não
Infraestruturas de
Portugal, SA374
EN 118, Km 43+400, Ponte da
Vala - Reforço estrutural dos
pilares
Sim x x6. Betão,
microestacas-5 084,78
Instituto do
Emprego e
Formação
Profissional, I.P.
327Edifício das Olaias -
Remodelação dos Pisos 1 e 2Sim x x x x
6. Demolições,
arquitetura, rede de
águas e esgotos,
instalações elétricas
56 498,07 -5 819,27
Polis Litoral Norte -
Sociedade para a
Requalificação e
Valorização do
Litoral Norte, SA
29
Manutenção e reforço do
Cordão Dunar da Restinga de
Ofir
Sim X 36. Reforço dunar 145 897,10
Polis Litoral
Sudoeste -
Sociedade para a
Requalificação e
Valorização do
Sudoeste
Alentejano e
Costa Vicentina,
SA
65Qualificação e valorização dos
Portinhos de OdemiraSim X
38. Alteração da estabilização
do quebramar do portinho138 470,90
Município Lisboa 377Requalificação de espaço
público no eixo central da
cidade de Lisboa
Sim x
Alteração de arvores e
do processo de
enrelvamento de
espaço verde
111 217,27 -49 943,97
Município Lisboa 270
Construção de creche no
Beco do Loureiro 16 - Alfama -
Financiamento de PIPARU
Sim x x6. Arquitetura
(cobertura), AVAC37 259,74
Infraestruturas de
Portugal, SA271
EN 10 - Ponte de Sacavém
sobre o Rio TrancãoSim x
6. Compatibilização e
reforço para ligação
da ponte (betão, aço,
diversos)
11 652,31
Município Lisboa 272
Promoção da acessibilidade e
segurança para todos na rede
pedonal
Sim X x
6. Betão, chapa
galvanizada,
pavimento em blocos
de encaixa
9 326,10
Polis Litoral
Sudoeste -
Sociedade para a
Requalificação e
Valorização do
Sudoeste
Alentejano e
217
Polis Litoral Sudoeste -
Sociedade para a
Requalificação e Valorização
do Sudoeste Alentejano e
Costa Vicentina, SA
Sim x6. Alteração das
lajetas pré-fabricadas16 139,95
Lisboa Ocidental,
SRU, EM, S.A.102
Reabilitação do espaço
público e renovação das
infraestruturas da Calçada da
Ajuda, em Lisboa
Sim x7. Alteração do
traçado do coletor261 406,03 -174 223,12
Infraestruturas de
Portugal, SA277
Linha do Norte -
Modernização do subtroço
2.3 Alfarelos - Pampilhosa,
renovação integral de via
entre as estações de Alfarelos
(PK 194,500) e Pampilhosa
(PK 230,630), excluindo a
estação de coimbra B (PK
216,800 -218,000)
Sim x x
6. Demolição e
construção de caixa
de visita para fibra
ótica
1 136,00
Lisboa Ocidental,
SRU, EM, S.A.235
Reabilitação do edifício
municipal Teatro Luís de
Camões, na Calçada da Ajuda,
n.º 76 a 80, em Lisboa
Sim x6. Conservação e
restauro de tetos55 000,00 -9 510,48
Lisboa Ocidental,
SRU, EM, S.A.287
Beneficiação geral e
adaptação a Jardim de
Infância da EB1, n.º 60 -
Alexandre Rodrigues Ferreira,
em Lisboa
Sim x6. Demolição de lajeta
armada com malhasol2 859,50 -3 036,29
Infraestruturas de
Portugal, SA280
Conservação corrente por
contrato 2013-2016 - Distrito
do Porto
Sim x6. Intervenção nos
passeios do tabuleiro
inferior da Ponte Luíz I
5 331,06
Município Águeda 290
Controlo de cheias em
Águeda- Intervenções nas
secções de vazão da Ponte do
Campo, da Ponte de Óis da
Ribeira e no Canal Secundário
do Rio àguieda "By-pass" em
Agueda - Canal secundário do
Rio Águeda
Sim x x x x
6. Fundações
indiretas,
equipamentos e
acabamentos,
drenagem, rede de
águas, infra-
estruturas elétricas,
de telecomunicações,
diversos
20 102,03 -8 125,44
Município Águeda 313Construção do Centro de
Artes de ÁguedaSim x x x x
6. Estruturas,
instalações e
equipamentos
hidráulicos,
arquitetura
(alvenarias,
impermealização e
isolamentos,
serralharias), diversos,
arquitetura de cena
152 633,01 -4 655,22
Município
Alandroal131
Reabilitação e ampliação de
edifício para forças de
segurança
Sim X X X X
6. Impermeabilização,
muro de suporte,
rede pluvial,rede de
água e incêndios,
equipamento
sanitário, cobertura,
AVAC,
52 875,34 -30 143,71
Município Aveiro 21Ampliação/Requalificação da
EB1 da Vera CruzSim x x x x
6. Arquitetura, rede
de águas e esgotos,
instalações elétricas,
diversos
32 642,80 -6 256,8042. Cortina e porta corta-fogo
por exigência da ANPC10 150,00
EntidadeN.º Dossiê
(Ano 2016)Objeto do contrato
Informação
(Sim/Não)
Arquitet
ura
Rede
águas /
drenage
m
esgotos
Movimento
s terras
Instalações
elétricas e
telecomuica
ções
Paviment
ações
Fundações e
estruturasBetão
Drenage
m
Obras de
arte
especiais
Arranjos
exteriores
Demoliçõ
es
Redes de
gás
Instalações
eletromecânic
as
Diversos
Obras
acessó
rias
I. Projeto de
execução
incompleto-
TIPO
II. Falta de rigor dos
projetos de execução-
TIPO
II. Falta de rigor dos
projetos de execução-
VALOR Positivo(€)
II. Falta de rigor
dos projetos de
execução-
VALOR Neg.(€)
III.
Incompatibilidades
entre os projetos-
TIPO
III.
Incompatibil
idades entre
os projetos-
VALOR (€)
IV.
Desajustamento
dos projetos às
necessidades-TIPO
IV. Desajustamento
dos projetos às
necessidades-
VALOR (€)
IV. Desajustamento
dos projetos às
necessidades-
VALOR Neg.(€)
V. Alterações e/ou
modificações do
projeto-TIPO
V. Alterações
e/ou
modificações do
projeto-VALOR
(€)
V. Alterações
e/ou
modificações do
projeto-VALOR
Neg.(€)
Circunstâncias imprevistas-
TIPO
Circunstâncias
imprevistas-
VALOR (€)
Circunstâncias
imprevistas-VALOR
Neg.(€)
Outras situações-
TIPO
Outras
situações-
VALOR (€)
Notas
Município Aveiro 193
Parque da sustentabilidade
/PdS/Ponte pedonal - Ligação
Baixa de Santo António ao
Parque Infante D. Pedro
Sim X X6. Revestimento de
percursos pedonais,
rede de águas pluviais
20 565,59 -20 565,59
SMAS Almada 151
Construção e remodelação de
infraestruturas da ETAR do
Valdeão
Sim X X
7. Desvio de conduta
de drenagem de
águas não cadastrada
(execução de Bypass,
tubagem e acessórios,
câmaras de visita,
entivações e
segurança, diversos
11 613,48
SMAS Almada 296
Construção e remodelação de
infraestruturas da ETAR do
Valdeão
Sim X X X
6. Desativação de
coletor, EE de Lamas,
alteração de cotas de
coletor, câmaras de
visita, entivações e
segurança, diversos,
troplan de Bypass da
ETAR, tubagens e
acessórios
19 219,16
Município Lisboa 288
Reabilitação de arruamentos
e infraestruturas de
saneamento - Zona norte de
Lisboa
Sim X X X X
6. Movimentos de
terras, betão,
pavimentação,
calçadas, lancis,
diversos
306 505,49
SMAS Almada 379Construção e remodelação de
infraestruturas da ETAR do
Valdeão
Sim XProlongamento de
coletor, alteração do
QE
19 727,00
SMAS Sintra 260Construção do emissário do
Magoito - Ramo MagoitoSim X
6. Tubagem e
acessórios17 899,85
Município Lisboa 291
Reabilitação de arruamentos
e infraestruturas de
saneamento - Zona Sul de
Lisboa
Sim X X X X
6. Demolições, betão
ciclópici, betão
betuminosdo,
pavimentação,
diversos
185 687,79
Município Chaves 241
Remodelação e beneficiação
do estádio municipal Eng.º
Branco Teixeira - 1ª fase
Sim X6. Eletricidade,
diversos90 084,84 -4 250,53
Município Figueira
da Foz363
Requalificação/valorização da
frente de Mar e Praia-Figueira
/Buarcos
Sim X X6. Camada de Tout-
venant, estrutura de
suporte de pontes
77 198,45 -84 912,00
Município Lisboa 15
Empreitada n.º
2505/14/DMHDS/DPH -
Renovação de fogos e zonas
comuns das torres do Alto da
Eira - Financiamento PIPARU
Sim x x5. Arquitetura, rede
de águas11 013,14 -11 013,14
Universidade de
Coimbra149
Reabilitação das estufas e
espaço Ciência in Situ do
Jardim Botânico da
Universidade de Coimbra
Sim x x
6. Arquitetura (reboco
exterior, tetos,
cantarias),
demolições
20 275,00
Universidade de
Coimbra324
Reabilitação das estufas e
espaço Ciência in Situ do
Jardim Botânico da
Universidade de Coimbra
Sim X X X X X
6. Infraestruturas
enterradas, rede
informática, proteção
das
calçeiras,coberturains
talação de gás, pr´-
instalação de sistema
de aquecimento de
água, rede de
abastecimento de
águas, diversos
40 987,92
Município Lisboa 28
Beneficiação geral da EB1+JI
n.º 2 do Parque Silva Porto-
PIPARU
Sim x x6.Arquitetura,
Demolições11 838,13 -22,33
Município Lisboa 68
Empreitada n.º
2505/14/DMHDS/DPH -
Renovação de fogos e zonas
comuns das torres do Alto da
Eira - Financiamento PIPARU
Sim X X
5. Instalações
elétricas (tomadas de
alimentação nos
fogões), diversos
6 013,20 -3 006,60
Município Ovar 165
Beneficiação da Rua Camilo
Castelo Branco, Rua dos
Irmãos Oliveira Lopes e
envolventes - Ovar
Sim X
24. Alteração do
material de
revestimento dos
passeios
6 726,90 -3 094,00
Município Lisboa 136
Instalação da Escola da Baixa
(JI +EB1) - Adaptação parcial
do extinto Tribunal da Boa
Hora - Financiamento Piparu
Sim X X X
6.
Remoção/demolições,
movimento de terras,
reforço em estrutura
metálica
33 726,76 -337,68
Município Lisboa 138
Empreitada n.º
2505/14/DMHDS/DPH -
Renovação de fogos e zonas
comuns das torres do Alto da
Eira - Financiamento PIPARU
Sim X X6. Pinturas,
instalações elétricas15 581,30 -15 581,30
Município Lisboa 302
Reabilitação de arruamentos
e estruturas de saneamento -
Zona Ocidental de Lisboa
Sim X X X6. Pavimentação,
saneamento, trabalho
noturno
188 404,05
Município Lisboa 304Reabilitação de pavimentos e
estruturas de drenagem na
cidade de Lisboa
Sim X X X
6. Betão,
pavimentação,
saneamento,
arqueologia
61 398,26
Município Lisboa 305
Reabilitação de arruamentos
e infraestruturas de
saneamento - Zona norte de
Lisboa
Sim X X X X
6. Movimento de
terras, betão,
pavimentação, lancis,
arqueologia, diversos
46 942,96
Município Lisboa 306Reabilitação de pavimentos e
estruturas de drenagem na
cidade de Lisboa
Sim X X X6. Pavimentação,
sinalização, trabalho
noturno
145 198,01
Município Lisboa 141
Reaqualificação e
conservação do Palácio das
Galveias - Financiamento
Piparu
Sim X 6. Reforço estrutural 35 756,30 -11 156,25
EntidadeN.º Dossiê
(Ano 2016)Objeto do contrato
Informação
(Sim/Não)
Arquitet
ura
Rede
águas /
drenage
m
esgotos
Movimento
s terras
Instalações
elétricas e
telecomuica
ções
Paviment
ações
Fundações e
estruturasBetão
Drenage
m
Obras de
arte
especiais
Arranjos
exteriores
Demoliçõ
es
Redes de
gás
Instalações
eletromecânic
as
Diversos
Obras
acessó
rias
I. Projeto de
execução
incompleto-
TIPO
II. Falta de rigor dos
projetos de execução-
TIPO
II. Falta de rigor dos
projetos de execução-
VALOR Positivo(€)
II. Falta de rigor
dos projetos de
execução-
VALOR Neg.(€)
III.
Incompatibilidades
entre os projetos-
TIPO
III.
Incompatibil
idades entre
os projetos-
VALOR (€)
IV.
Desajustamento
dos projetos às
necessidades-TIPO
IV. Desajustamento
dos projetos às
necessidades-
VALOR (€)
IV. Desajustamento
dos projetos às
necessidades-
VALOR Neg.(€)
V. Alterações e/ou
modificações do
projeto-TIPO
V. Alterações
e/ou
modificações do
projeto-VALOR
(€)
V. Alterações
e/ou
modificações do
projeto-VALOR
Neg.(€)
Circunstâncias imprevistas-
TIPO
Circunstâncias
imprevistas-
VALOR (€)
Circunstâncias
imprevistas-VALOR
Neg.(€)
Outras situações-
TIPO
Outras
situações-
VALOR (€)
Notas
Município Lisboa 142
Consolidação estrutural de 3
edifícios em Alfama - Rua S.
João da Praça 6-8 com Beco
do Guedes 2-4, Rua S. João da
Praça 2-4 com Rua da Adiça 1
e Rua da Adiça 3-3A -
Freguesia de S. Miguel -
Financiamento de Piparu
Sim X X X X X
6. Movimento de
terras, betão,
cobertura, tubagem
de ventilação para IS,
arquitetura, rede de
esgotos, diversos
22 084,21 -14 724,59
Universidade do
Porto81
Ampliação e Reconversão da
cafetaria e construção da
guarita nas instalações do
ICBAS e FFUP
Sim X X
6. Estrutura (viga de
apoio p/ laje),
arquitetura
(alvenarias)
1 636,99
Município Lisboa 143
Instalação da Escola da Baixa
(JI +EB1) - Adaptação parcial
do extinto Tribunal da Boa
Hora - Financiamento Piparu
Sim X X6. Demolições,
picagem de rebocos,
estrutura metálica
11 725,16 -999,77
Universidade do
Porto201
Remodelação do Centro de
Competências - edifício de
Apoio às Estufas (antigo
museu) e do Centro de
Formação do Campus
Agrícola de Vairão
Sim X6. Reforço de peças
de madeira da
cobertura
825,00
Município Lisboa 154
Reabilitação de conjunto de
edifícios - Pátio José Pereira -
Rua do Reconhecimento 35 e
Beco do Leão 2-4, Freguesia
do Castelo
Sim X X X
6. Instalação de áudio
porteiro,
impermeabilização da
lajeta da cobertura,
funis tubo de quedas,
alteração de armários
para ITED
2 511,09 -353,72
Universidade do
Porto202
Remodelação do Centro de
Competências - edifício de
Apoio às Estufas (antigo
museu) e do Centro de
Formação do Campus
Agrícola de Vairão
Sim X 6. Bancadas 1 480,00
Município Lisboa 314
Reforço dos pilares e
fundações do viaduto da Av.
General Nortan de Matos
Frente ao C.C. Fonte Nova
Sim X
6. Escavação e
aplicação de
revestimento na base
dos pilares
10 691,30
Município Santo
Tirso80
Parque urbano da Rabada -
Área DesportivaSim X X X X X
6. Balneários
(revestimentos,
equipamentos),
betão, abastecimento
de água, AVAC,
eletricidade,
telecomunicações,
diversos .
Terraplanagens,
plantações e
sementeiras
135 356,30 -31 076,26
22. Caminhos
pedonais, campo de
futubol, área de
estacionamento,
polidesportivo,
vedação do campo,
sistema de rega,
eletricidade e
telecomunicações
51 611,41 -71 529,20
Município Lisboa 160
Reaqualificação e
conservação do Palácio das
Galveias - Financiamento
Piparu
Sim X X
6. Demolições,
alteração da estrutura
metálica,
reconstrução da
cobertura dos
edifícios B e C
18 677,31 -2 829,80
Município Lisboa 184
Instalação da Escola da Baixa
(JI +EB1) - Adaptação parcial
do extinto Tribunal da Boa
Hora - Financiamento Piparu
Sim X6. Alterações
estruturais30 459,22 -402,20
Município Lisboa 190
Empreitada n.º
2505/14/DMHDS/DPH -
Renovação de fogos e zonas
comuns das torres do Alto da
Eira - Financiamento PIPARU
Sim x x6. Arquitetura,
diversos12 044,87 -2 057,14
Município Lisboa 238
Reaqualificação e
conservação do Palácio das
Galveias - Financiamento
Piparu
Sim x x x6. Arquitetura,
reforço de betonilha,
diversos
31 052,91 -3 539,38
Município Lisboa 265
Requalificação de espaço
público no eixo central da
cidade de Lisboa
Sim X6. Revestimentos de
pavimentos, lancis e
guias
215 454,23 -82 586,52
Município Lisboa 266
Reabilitação urbana da zona
de alvenarias do Bairro Padre
Cruz - Quarteirão Piloto (lote
2) - Financiamento PIPARU
Sim X X
6. Tubagem em PVC
(rede pública pública
e ramais de ligação),
câmaras de visita
6 379,70 -2 083,30
Município Lisboa 322
Reabilitação de arruamentos
e infraestruturas de
saneamento - Zona Sul de
Lisboa
Sim X X X6.pavimentação,
calçadas, lancis,
saneamento, diversos
93 936,44
Universidade do
Porto205
Remodelação do Centro de
Competências - edifício de
Apoio às Estufas (antigo
museu) e do Centro de
Formação do Campus
Agrícola de Vairão
Sim X6. Erro de medição de
pinturas, granito e
tetos falsos
2 816,11
Universidade do
Porto206
Remodelação do Centro de
Competências - edifício de
Apoio às Estufas (antigo
museu) e do Centro de
Formação do Campus
Agrícola de Vairão
Sim X35. Substituição das tampas
de estore degradadas2 210,00 -335,94
Universidade do
Porto207
Remodelação do Centro de
Competências - edifício de
Apoio às Estufas (antigo
museu) e do Centro de
Formação do Campus
Agrícola de Vairão
Sim X35. Alteração de paredes e
tetos em gesso cartonado 5 548,14 -3 261,38
Município Lisboa 326Requalificação de espaço
público nos Largos da Graça,
Santos e na Rua de Campolide
Não
Universidade do
Porto208
Remodelação do Centro de
Competências - edifício de
Apoio às Estufas (antigo
museu) e do Centro de
Formação do Campus
Agrícola de Vairão
Sim X35. Aluguer de um grupo
gerador, para alimentação de
edifício
14 962,60
Município Lisboa 328
Beneficiação geral, ampliação
e espaços exteriores da EB1/JI
Mestre Querubim Lçapa -
Financiamento Piparu
Sim X37. Desmonte e demolição de
rocha existente9 673,95
EntidadeN.º Dossiê
(Ano 2016)Objeto do contrato
Informação
(Sim/Não)
Arquitet
ura
Rede
águas /
drenage
m
esgotos
Movimento
s terras
Instalações
elétricas e
telecomuica
ções
Paviment
ações
Fundações e
estruturasBetão
Drenage
m
Obras de
arte
especiais
Arranjos
exteriores
Demoliçõ
es
Redes de
gás
Instalações
eletromecânic
as
Diversos
Obras
acessó
rias
I. Projeto de
execução
incompleto-
TIPO
II. Falta de rigor dos
projetos de execução-
TIPO
II. Falta de rigor dos
projetos de execução-
VALOR Positivo(€)
II. Falta de rigor
dos projetos de
execução-
VALOR Neg.(€)
III.
Incompatibilidades
entre os projetos-
TIPO
III.
Incompatibil
idades entre
os projetos-
VALOR (€)
IV.
Desajustamento
dos projetos às
necessidades-TIPO
IV. Desajustamento
dos projetos às
necessidades-
VALOR (€)
IV. Desajustamento
dos projetos às
necessidades-
VALOR Neg.(€)
V. Alterações e/ou
modificações do
projeto-TIPO
V. Alterações
e/ou
modificações do
projeto-VALOR
(€)
V. Alterações
e/ou
modificações do
projeto-VALOR
Neg.(€)
Circunstâncias imprevistas-
TIPO
Circunstâncias
imprevistas-
VALOR (€)
Circunstâncias
imprevistas-VALOR
Neg.(€)
Outras situações-
TIPO
Outras
situações-
VALOR (€)
Notas
Município Lisboa 285
Reabilitação da 2.ª circular -
Troço entre a avenida de
Berlim e o Nó do Ralis
Sim X6. Pavimentação
(macadame
betuminoso)
16 873,20 -16 884,80
Município Lisboa 292
Reaqualificação e
conservação do Palácio das
Galveias - Financiamento
Piparu
Sim X 6. Estrutura metálica 4 540,36 -1 184,34
Infraestruturas de
Portugal, SA331
Linha do Norte -
Modernização do subtroço
2.3 Alfarelos - Pampilhosa,
renovação integral de via
entre as estações de Alfarelos
(PK 194,500) e Pampilhosa
(PK 230,630), excluindo a
estação de coimbra B (PK
216,800 -218,000)
Sim X X
6. Plataforma de via
(geogrelha com
geotextil), drenagem
longitudinal
52 070,66
Município Lisboa 312
Obras de remodelação do
edifício municipal sito na rua
do Arsenal n.ºs 44/54,
Torneja para a praça do
Município n.ºs 1/7 -
Financiamento Piparu
Sim X X
6. Demolições,
estrutura, cantarias,
isolamentos e
impermeabilizações,
revestimentos,
cimalha
82 135,73 -3 663,02
Município Lisboa 329
Reabilitação urbana da zona
de alvenarias do Bairro Padre
Cruz - Quarteirão Piloto (lote
2) - Financiamento PIPARU
Sim X X X
6. Rede ITED, rede de
abastecimento de
água, muros de
contenção de terras,
vedações
47 568,49 -23 284,64
Município Lisboa 330Requalificação de espaço
público no eixo central da
cidade de Lisboa
Sim X X X6. Pavimentação,
betão, drenagem,
lancis, diversos
97 486,79 -27 868,03
Município Lisboa 337
Reabilitação de arruamentos
e infraestruturas de
saneamento - Zona norte de
Lisboa
Sim X X X X
6. Movimento de
terras, betão,
pavimentação,
calçadas, lancis,
sinalização, diversos
88 351,45
Universidade do
Porto209
Remodelação do Centro de
Competências - edifício de
Apoio às Estufas (antigo
museu) e do Centro de
Formação do Campus
Agrícola de Vairão
Sim X
6. Equipamento da
casa das máquinas do
elevador, necessários
ao licenciamento
707,59
Universidade do
Porto210
Remodelação do Centro de
Competências - edifício de
Apoio às Estufas (antigo
museu) e do Centro de
Formação do Campus
Agrícola de Vairão
Sim X
6. Molas aéreas
(fecho automático
das portas corta-fogo
interiores
779,60
Município Lisboa 336
Instalação da Escola da Baixa
(JI +EB1) - Adaptação parcial
do extinto Tribunal da Boa
Hora - Financiamento Piparu
Sim X X X6. Coberturas,
demolições,
betonilhas, estrutura
19 118,83 -1 075,05
Município Lisboa 341
Instalação da Escola da Baixa
(JI +EB1) - Adaptação parcial
do extinto Tribunal da Boa
Hora - Financiamento Piparu
Sim X 6. Arquitetura 6 915,66 -2 438,03
Infraestruturas de
Portugal, SA342
EN234 Pontes Criz I e Criz II,
EN234-6 Ponte São João das
Areias, intervenção de
reforço estrutural em pilares
e fundações
Sim X6. Furação e execução
de microestacas -
Fundações
9 604,80
Município Lisboa 343
Reabilitação de arruamentos
e infraestruturas de
saneamento - Zona Sul de
Lisboa
Sim X X6. Pavimentação,
calçadas, arqueologia34 401,30
Município Lisboa 364
Reconstrução /reabilitação do
edifício sito na rua da
Mouraria 38-40, freguesia do
Socorro - Piparu
Sim X X X
6. Tratamento de
fendas, demolições,
alvenarias, betão, ,
diversos
7 390,16 -527,12
Município Mafra 289
Remodelação do antigo
edifício dos serviços
municipalizados de Mafra e
da EDP
Sim x x x x
6. Arquitetura (portas,
janelas, paredes,
tetos), rede de
esgotos, elevador,
demolições, diversos
64 143,07 -10 037,29
Município Mafra 323Reabilitação e adaptação do
edifício das futuras
instalações da GNR da Ericeira
Sim x x x
6. Arquitetura
(cantaria, cobertura,
revestimento de
pavimentos e
rodapés, caixilharia e
serralharia,
equipamento
sanitário),
demolições, arranjos
exteriores
97 150,20 -8 323,08
Município
Monção264
Execução da variante à
EM507 - Acesso ao Minho
Parque
Sim X X6. Pavimentação,
sinalização46 505,19 -49 548,78
Município Oeiras 144Construção do Centro de
Saúde de CarnaxideSim x x x x x
6.Arquitetura
(rodapés,
equipamento
sanitário, serralharias,
diversos), passeios
exteriores, redes de
águas e esgotos,
telecomunicações,
eletricidade,
instalações de
segurança, AVAC
42 720,06 -61 729,29
Município Ourém 267
Implementação do sistema
integrado de mobilidade da
Cova da Iria, em Fátima
Sim X X6. Pavimentações,
mobiliário urbano,
diversos
-119 110,00
Município Ovar 155
Beneficiação da Rua Camilo
Castelo Branco, Rua dos
Irmãos Oliveira Lopes e
envolventes - Ovar
Sim X X6. Pavimentação, rede
de drenagem 3 654,00 -2 008,50
Município Lisboa 351Reabilitação de arruamentos
e estruturas de saneamento -
Zona Ocidental de Lisboa
Sim X X X6. Betão, pavimentos
em zonas pedonais,
rede de esgotos
63 875,60
EntidadeN.º Dossiê
(Ano 2016)Objeto do contrato
Informação
(Sim/Não)
Arquitet
ura
Rede
águas /
drenage
m
esgotos
Movimento
s terras
Instalações
elétricas e
telecomuica
ções
Paviment
ações
Fundações e
estruturasBetão
Drenage
m
Obras de
arte
especiais
Arranjos
exteriores
Demoliçõ
es
Redes de
gás
Instalações
eletromecânic
as
Diversos
Obras
acessó
rias
I. Projeto de
execução
incompleto-
TIPO
II. Falta de rigor dos
projetos de execução-
TIPO
II. Falta de rigor dos
projetos de execução-
VALOR Positivo(€)
II. Falta de rigor
dos projetos de
execução-
VALOR Neg.(€)
III.
Incompatibilidades
entre os projetos-
TIPO
III.
Incompatibil
idades entre
os projetos-
VALOR (€)
IV.
Desajustamento
dos projetos às
necessidades-TIPO
IV. Desajustamento
dos projetos às
necessidades-
VALOR (€)
IV. Desajustamento
dos projetos às
necessidades-
VALOR Neg.(€)
V. Alterações e/ou
modificações do
projeto-TIPO
V. Alterações
e/ou
modificações do
projeto-VALOR
(€)
V. Alterações
e/ou
modificações do
projeto-VALOR
Neg.(€)
Circunstâncias imprevistas-
TIPO
Circunstâncias
imprevistas-
VALOR (€)
Circunstâncias
imprevistas-VALOR
Neg.(€)
Outras situações-
TIPO
Outras
situações-
VALOR (€)
Notas
Município Ponte
de Lima274
Construção e conservação de
passeios e outros espaços
públicos - Requalificação do
Largo Domingos Pereira de
Araújo e execução de
passeios na EN 306
Sim X X X
6.Pavimentação,
drenagem de águas
pluviais, iluminação
pública
133 050,37 -55 709,78
Município Vila
Nova de Cerveira69
Beneficiação do Edificio da
Piscina Municipal -
Requalificação global da
piscina municipal e da área
envolvente
Sim X X
24. Instalações
mecânicas,
infraestruturasd
elétricas., sistema de
som, infraestruturas
de telecomunicações,
impermeabilização
199 545,81 -204 240,84
Município Lisboa 354Reabilitação de pavimentos e
estruturas de drenagem na
cidade de Lisboa
Sim X X X6. Betão,
saneamento,
arqueologia
73 879,17
Município Lisboa 356Reabilitação de pavimentos e
estruturas de drenagem na
cidade de Lisboa
Sim X X X6. Betão,
pavimentação,
calçada, arqueologia
20 956,25
Município Santo
Tirso168
Requalificação do Museu
Abade Pedrosa - MIEC _ 2.ª
fase
Sim X6. Estruturas,
coberturas,
arquitetura
53 288,95 -9 529,55
Município Santo
Tirso188
Requalificação do Museu
Abade Pedrosa - MIEC-1.ª
fase
Sim x x x x x
6. Arquitetura
paisagística,
iluminação pública,
rede de rega, diversos
55 059,06 -23 162,67
EntidadeN.º Dossiê
(Ano 2016)Objeto do contrato
Informação
(Sim/Não)
Arquitet
ura
Rede
águas /
drenage
m
esgotos
Movimento
s terras
Instalações
elétricas e
telecomuica
ções
Paviment
ações
Fundações e
estruturasBetão
Drenage
m
Obras de
arte
especiais
Arranjos
exteriores
Demoliçõ
es
Redes de
gás
Instalações
eletromecânic
as
Diversos
Obras
acessó
rias
I. Projeto de
execução
incompleto-
TIPO
II. Falta de rigor dos
projetos de execução-
TIPO
II. Falta de rigor dos
projetos de execução-
VALOR Positivo(€)
II. Falta de rigor
dos projetos de
execução-
VALOR Neg.(€)
III.
Incompatibilidades
entre os projetos-
TIPO
III.
Incompatibil
idades entre
os projetos-
VALOR (€)
IV.
Desajustamento
dos projetos às
necessidades-TIPO
IV. Desajustamento
dos projetos às
necessidades-
VALOR (€)
IV. Desajustamento
dos projetos às
necessidades-
VALOR Neg.(€)
V. Alterações e/ou
modificações do
projeto-TIPO
V. Alterações
e/ou
modificações do
projeto-VALOR
(€)
V. Alterações
e/ou
modificações do
projeto-VALOR
Neg.(€)
Circunstâncias imprevistas-
TIPO
Circunstâncias
imprevistas-
VALOR (€)
Circunstâncias
imprevistas-VALOR
Neg.(€)
Outras situações-
TIPO
Outras
situações-
VALOR (€)
Notas
Municipio
Tondela61
Circular de Tondela - Acesso
E.R. 230 Alto Pendão I.P. 3 -
3.ª fase
Sim X X
6. Instalações
elétricas, instalações
e equipamentos de
água
-38 993,41
Município Lisboa 360
Obras de remodelação do
edifício municipal sito na rua
do Arsenal n.ºs 44/54,
Torneja para a praça do
Município n.ºs 1/7 -
Financiamento Piparu
Sim x x x x
6. Arquitetura
(cantarias,
revestimentos),
instalações elétricas,
de telecomunicações,
AVAC, rede de
drenagem
52 293,95
Município Lisboa 361
Beneficiação geral, ampliação
e espaços exteriores da EB1/JI
Mestre Querubim Lçapa -
Financiamento Piparu
Sim X6. Armários para QE,
lajetas, tijolo de vidro,
diversos
17 284,10
Secretaria Geral
da Presidência da
República
23Reabilitação de Gabinetes no
Convento do SacramentoSim x x
6. Arquitetura,
instalações elétricas e
de segurança
10 284,05 -2 279,21
Universidade do
Porto117
Remodelação do Centro de
Competências - edifício de
Apoio às Estufas (antigo
museu) e do Centro de
Formação do Campus
Agrícola de Vaiorão
Sim X X X X X X
6. Demolições, betão
armado, remoção de
bancadas,
estabilidade, rede de
esgotos, rede
hidráulica, instalação
elétrica, arquitetura e
AVAC
38 191,21 -24 493,59
Universidade do
Porto204
Remodelação do Centro de
Competências - edifício de
Apoio às Estufas (antigo
museu) e do Centro de
Formação do Campus
Agrícola de Vairão
Sim X6. Espelhos dos
sanitários178,95 -40,78
Universidade do
Porto261
Requalificação da envolvente
exterior dos edifícios da FAUPSim X
6. Isolamento térmico
de fachadas-1 438,81
Universidade do
Porto262
Requalificação da envolvente
exterior dos edifícios da FAUPSim X
6. Redução da area de
intervenção das
fachadas
-724,40
Universidade do
Porto316
Remodelação do Centro de
Competências - edifício de
Apoio às Estufas (antigo
museu) e do Centro de
Formação do Campus
Agrícola de Vairão
Sim X24.Analisadores de
energia3 510,00
Universidade do
Porto273
Museus da UP - Intervenção
Parcial ISim X X X
6. Rede de águas e
esgotos, instalações
elétricas, reforço
estrutural, pinturas,
diversos
54 028,94 -28 526,72
Universidade do
Porto325
Museus da UP - Intervenção
Parcial ISim x x x
6. Arquitetura (molas
portas), rede de
drenagem de esgoto
de AC, instalações
elétricas
17 640,33 -2 604,00
Universidade do
Porto369
Museus da UP - Intervenção
Parcial ISim x x
6. Arquitetura,
diversos8 791,30 -10 462,89
Município Lisboa 371
Reabilitação de arruamentos
e infraestruturas de
saneamento - Zona Sul de
Lisboa
Sim X X X X
6. Movimento de
terras, pavimentação,
lancis, saneamento,
diversos
59 235,16
Infraestruturas de
Portugal, SA372
EN 256 Variante à ponte do
Albardão, incluindo nova
ponte sobre o rio Degébe
Sim X X
6. Drenagem
(passagens
hidráulicas), corte de
árvores
6 903,91
Município Lisboa 373
Reconstrução /reabilitação do
edifício sito na rua da
Mouraria 38-40, freguesia do
Socorro - Piparu
Sim X X X6. Movimento de
terras, demolição,
estrutura
8 542,54
Universidade do
Porto370
Requalificação da envolvente
exterior dos edifícios da FAUPSim X X
6. Demolições,
impermeabilização,
camada de
enchimento,cobertur
as de zinco, diversos
43 505,06 -105 065,73
Universidade do
Porto66
Remodelação do Centro de
Competências - edifício de
Apoio às Estufas (antigo
museu) e do Centro de
Formação do Campus
Agrícola de Vaiorãop
Sim x7. Arquiteura
(substituição da viga
freixal interior)
12 980,98
15. AVAC (alteração
das grelhas e
condutas)
3 902,74 -2 022,60
Universidade do
Porto203
Remodelação do Centro de
Competências - edifício de
Apoio às Estufas (antigo
museu) e do Centro de
Formação do Campus
Agrícola de Vairão
Sim XAlteração da manta
acústica sob o vinilico2 476,33 -1 105,65
VRSA - Sociedade
de Gestão
Urbana, EM S.A.
6
Sistema de adução e
armazenamento de água de
Santa Rita e reforço do
sistema de abastecimento e
distribuição de água com
origem no reservatório do
Pocinho
Sim X X X
25. trabalhos
acessórios, muros de
gabiões, condutas,
levantamento e
reposição de
pavimentos,
travessias hidráulicas,
outros
50 199,63 -12 236,55
VRSA - Sociedade
de Gestão
Urbana, EM S.A.
56
Sistema de adução e
armazenamento de água de
Monte Gordo
Sim x
6. Arquitetura (reboco
hidrófogo, em
paredes exteriores do
reservatório)
-10 203,90
Sem Informação; 28 180 577,29 -19 167 951,59
611 404,36 -470 599,37
Parque Escolar, EPE 1 825 600,21 -2 182 770,93
2 Hospital Garcia da Orta, EPE 2 373 445,07 -1 726 238,91
1 Município de Oeiras - nº 362/2016 32 991 026,93
2 dossiês com valor 0 - nºs 50 e 326/2016 -23 547 560,80
Tipo EntidadeII. Falta de rigor dos
projetos de execução
II. Falta de rigor dos
projetos de execução
IV. Desajustamento dos
projetos às necessidades
IV. Desajustamento dos
projetos às necessidades
V. Alterações e/ou
modificações do
projeto
V. Alterações e/ou
modificações do
projeto
VI. Circunstâncias
imprevistas
VI. Circunstâncias
imprevistasTotal Positivo Total negativo Justificação
N.º de
casos% Valor aditado Valor suprimido
AC ARS Alentejo, IP0,00
-29 285,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 285,64 Falta de rigor dos projetos
de execução274 83,28 28 180 577,29 -19 167 951,59
AC Casa Pia de Lisboa0,00
-60 913,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -60 913,11 Desajustamento dos
projetos às necessidades3 0,91 611 404,36 -470 599,37
SEE Centro Hospitalar Barreiro Montijo, EPE8 737,28
-1 093,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 737,28 -1 093,92 Alterações e/ou
modificações do projeto26 7,90 1 825 600,21 -2 182 770,93
SEECentro Hospitalar do Porto, EPE
170 365,82-94 624,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170 365,82 -94 624,23 Circunstâncias imprevistas 26 7,90 2 373 445,07 -1 726 238,91
AC Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa 24 727,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 727,24 0,00 Totais 329 100,00 32 991 026,93 -23 547 560,80
ACDGRDN, Direção Geral de Recursos da Defesa
Nacional 235 950,10-39 379,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235 950,10 -39 379,51
AC
DGRM, Direção-Geral de Recursos Naturais,
Segurança e Serviços Marítimos0,00
-8 832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 682,23 0,00 77 682,23 -8 832,00
SEEEDIA, Empresa de Desenvolvimento e Infra-
estruturas do Alqueva, SA 2 178 440,54-134 822,80 0,00 0,00 448 505,64 -389 700,06 128 118,00 0,00 2 755 064,18 -524 522,86
ACIGFEJ - Instituto de Gestão Financeira e
Equipamentos da Justiça, I.P. 30 529,700,00 34 000,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 530,26 0,00
AC 498 177,44 -146 508,74
SEE Infrestruturas de Portugal, SA 16 736 046,76 -17 624 546,23 483 739,80 -470 599,37 337 575,83 -1 065 629,02 699 426,21 -657 153,44 18 256 788,60 -19 817 928,06 AL 8 180 746,59 -795 756,65
AC Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P.101 422,87
-5 819,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 422,87 -5 819,27 SEE 19 596 126,65 -18 325 686,55
SEL Lisboa Ocidental, SRU, EM, S.A. 333 368,91 -187 038,20 0,00 0,00 92 504,68 -87 299,15 3 741,48 0,00 429 615,07 -274 337,35 SEL 333 368,91 -197 242,10
SEE Metropolitano de Lisboa, EPE 2 656,50 0,00 0,00 0,00 22 124,40 0,00 0,00 0,00 24 780,90 0,00 Fund. 183 562,06 -173 356,92
AL Município Águeda 172 735,04 -12 780,66 0,00 0,00 0,00 0,00 51 570,03 -6 070,49 224 305,07 -18 851,15
AL Município Alandroal 52 875,34 -30 143,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 875,34 -30 143,71
AL Município Albufeira 157 317,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157 317,75 0,00
AL Municipio Arronches 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151 345,68 0,00 151 345,68 0,00
AL Município Aveiro
73 732,86 -26 822,39
0,00 0,00 0,00 0,00
25 835,75 -19 998,43
99 568,61 -46 820,82
AL Município Beja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 894 486,35 -1 036 736,65 894 486,35 -1 036 736,65 AC 77 682,23 0,00
AL Município Chaves 96 201,43 -4 250,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96 201,43 -4 250,53 AL 1 157 388,41 -1 065 488,15
AL Município Cuba 16 819,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 819,83 0,00 SEE 1 111 912,21 -657 153,44
AL Município Estremoz 107 409,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 409,63 0,00 SEL 3 741,48 0,00
AL Município Figueira da Foz 77 198,45 -84 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 198,45 -84 912,00 Fund. 22 720,74 -3 597,32
AL Município Ilhavo 23 684,08 0,00 0,00 0,00 119 996,79 -14 967,75 0,00 0,00 143 680,87 -14 967,75 2 373 445,07 -1 726 238,91
AL Município Lisboa 6 415 275,76 -227 618,75 93 664,00 0,00 465 594,05 -330 946,11 9 673,95 0,00 6 984 207,76 -558 564,86
AL Município Mafra 161 293,27 -18 360,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161 293,27 -18 360,37
AL Município Mealhada 7 806,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 806,22 0,00
AL Município Moita 12 803,16 0,00 0,00 0,00 1 599,00 0,00 0,00 0,00 14 402,16 0,00
AL Município Monção 46 505,19 -49 548,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 505,19 -49 548,78
AL Município Odemira 14 705,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 705,46 0,00
AL Município Oeiras 42 720,06 -61 729,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 720,06 -61 729,29
AL Município Ourém 0,00 -119 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -119 110,00
AL Município Ovar 3 654,00 -2 008,50 0,00 0,00 6 726,90 -3 094,00 0,00 0,00 10 380,90 -5 102,50
AL Município Pombal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 476,65 -2 682,58 24 476,65 -2 682,58
AL Município Ponte de Lima 304 695,47 -55 709,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304 695,47 -55 709,78
AL Município Santa Maria da Feira 7 212,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 212,79 0,00
AL Município Santo Tirso 243 704,31 -63 768,48 0,00 0,00 51 611,41 -71 529,20 0,00 0,00 295 315,72 -135 297,68
AL Municipio Tondela 0,00 -38 993,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -38 993,41
AL Município Vila Nova de Cerveira 0,00 0,00 0,00 0,00 199 545,81 -204 240,84 0,00 0,00 199 545,81 -204 240,84
SEEPolis Litoral Norte - Sociedade para a
Requalificação e Valorização do Litoral Norte, SA0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145 897,10 0,00 145 897,10 0,00
SEE
Polis Litoral Sudoeste - Sociedade para a
Requalificação e Valorização do Sudoeste
Alentejano e Costa Vicentina, SA 16 139,95
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138 470,90 0,00 154 610,85 0,00
AC Secretaria Geral da Presidência da República 10 284,05 -2 279,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 284,05 -2 279,21
AL SMAS Almada 30 832,64 0,00 0,00 0,00 19 727,00 0,00 0,00 0,00 50 559,64 0,00
AL SMAS Sintra 17 899,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 899,85 0,00
AC Universidade de Coimbra 61 262,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 262,92 0,00
Fund. Universidade do Porto 183 562,06 -173 356,92 0,00 0,00 9 889,07 -3 128,25 22 720,74 -3 597,32 216 171,87 -180 082,49
SEL VRSA - Sociedade de Gestão Urbana, EM S.A. 0,00 -10 203,90 0,00 0,00 50 199,63 -12 236,55 0,00 0,00 50 199,63 -22 440,45
Projetos
Circunstâncias Imprevistas
ANEXO VIII - SÍNTESE DE DEFICIÊNCIAS
N.º Proc. Visto Dossiê (2016)Indem. p/ reequilibrio (pagar
PE)
Indem. p/ litigios
(pagar PE)Juros (pagar PE)
Multa/Pedido no
TArb (receber PE)
Multa/Decidido TArb
(receber PE)
1317/2010 88/2016 294 890,97 12 573,99
1379/2010 368/2016 1 182 400,32 2 773 937,20 696 094,91
1381/2010 105/2016 439 868,76
1732/2010 147/2016 4 525 919,66 7 199 041,34 2 172 096,29
1820/2010 295/2016 507 733,59 2 517 400,86 618 536,65
14/2011 256/2016 498 873,17 2 578 521,00
291/2011 215/2016 138 686,38 2 996 843,19 pendente
304/2011 268/2016 6 720 729,69 641 563,60
349/2011 299/2016 604 692,88 142 642,30
350/2011 216/2016 377 578,05 37 731,67
487/2011 49/2016 192 322,80
489/2011 180/2016 6 685 837,45
887/2011 26/2016 139 840,84
1 717 030,66 6 216 053,57 1 162 671,15 24 786 473,28 10 814 128,90
Valores constantes do ultimo dossiê de 2016 de cada empreitada
Considera-se que os valores a pagar de indemnização foram decididos pelo Tribunal Arbitral (ref a litigios)
A azul, sem indicação de valores a pagar ou a receber por litigios
Multas são devidas por incumprimentos dos prazos de execução das obras
ANEXO IX - PARQUE ESCOLAR, EPE - SÍNTESE DE ALGUNS VALORES DECIDIDOS POR TRIBUNAIS ARBITRAIS
Ano_proc Nº proc Tipo Entidade Tipo Processo Tipo Concurso Objecto Tipo Obra Subtipo Obra Valor Contrato Decisao Ano Decisao Data Decisao
2016 1850 SEE Infraestruturas de Portugal, S. A. Contrato de Empreitada Concurso Público InternacionalCONCEÇÃO, FORNECIMENTO, MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE CONTROLO - COMANDO E SINALIZAÇÃO DE VÁRIOS TROÇOS DA REDE FERROVIÁRIA NACIONAL Vias de comunicação Sinalização 32 978 721,95 Visado SDV 2016 12-10-2016
2014 2534 SEE EDIA - Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, S. A.Contrato de Empreitada Concurso Público InternacionalCONSTRUÇÃO DO CIRCUITO HIDRÁULICO ROXO-SADO DO EMPREENDIMENTO DE FINS MÚLTIPLOS DE ALQUEVA. Obras hidráulicas Aproveitamento hidráulico 16 294 193,92 Visado SDV 2015 28/01/2015
2016 1043 SEE Águas do Algarve, S. A. Contrato de Empreitada Concurso Público InternacionalCONCEÇÃO-CONSTRUÇÃO DA ETAR DE FARO-OLHÃO. Instalações elétricas e mecânicasTratamento ambiental 13 900 000,00 Visado SDV 2016 22-06-2016
2015 840 AL Município de Matosinhos Contrato de Empreitada Concurso Público InternacionalEMPREITADA DE "AMBIENTE EM MATOSINHOS: ETAR - TRATAMENTO SECUNDÁRIO. Instalações elétricas e mecânicasTratamento ambiental 13 899 729,07 Visado C/Recom. SDV2015 09/06/2015
2014 2532 SEE EDIA - Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, S. A.Contrato de Empreitada Concurso Público InternacionalCONSTRUÇÃO DO CIRCUITO HIDRÁULICO DE S. MATIAS DO EMPREENDIMENTO DE FINS MÚLTIPLOS DE ALQUEVA. Obras hidráulicas Aproveitamento hidráulico 13 105 619,00 Visado SDV 2015 28/01/2015
2015 697 SEE EPAL - Empresa Portuguesa das Águas Livres, S. A.Contrato de Empreitada Concurso Limitado c/Prévia QualificaçãoCONCEÇÃO-CONSTRUÇÃO PARA A REMODELAÇÃO E REABILITAÇÃO DA ETA DE VALE DA PEDRA. Instalações elétricas e mecânicasTratamento ambiental 12 858 250,10 Visado C/Recom. SDV2015 23/12/2015
2015 2056 SEE Águas do Algarve, S. A. Contrato de Empreitada Concurso Público InternacionalCONCEÇÃO-CONSTRUÇÃO DA ETAR DA COMPANHEIRA. Instalações elétricas e mecânicasTratamento ambiental 10 349 000,00 Visado C/Recom. SDV2016 03-03-2016
2016 1367 SEE Parque Escolar, E.P.E. Contrato de Empreitada Concurso Público InternacionalCONCLUSÃO DA EMPREITADA DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE MODERNIZAÇÃO DA ESCOLA SECUNDÁRIA DE PADRÃO DA LÉGUA, EM MATOSINHOS. Edifícios/Reabilitação Educação 9 439 272,77 Visado C/Recom. SDV2016 05-08-2016
2015 1266 SEE APS - Administração dos Portos de Sines e do Algarve, S. A.Contrato de Empreitada Concurso Público InternacionalTERMINAL DE CONTENTORES DE SINES - REMOÇÃO DOS MATERIAIS DEPOSITADOS NA BACIA E REGULARIZAÇÃO DE FUNDO Obras marítimas Dragagens 9 342 400,00 Visado SDV 2015 29/07/2015
2016 1309 SEL EMEL - Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa, E. M., S. A.Contrato de Empreitada Concurso Público InternacionalCONSTRUÇÃO DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO E ESPAÇO PÚBLICO DO CAMPO DAS CEBOLAS. Infraestruturas Infraestruturas 8 899 249,82 Visado C/Recom. SDV2016 15-07-2016
2016 1213 SEL Lisboa Ocidental, SRU - Sociedade de Reabilitação Urbana, E. M., S. A.Contrato de Empreitada Concurso Público REABILITAÇÃO INTEGRAL DO EDIFIUCIO DO MUDE - MUSEU DO DESGN E DA MODA NA RUA AUGUSTA 24-32 ERM LISBOA Edifícios/Reabilitação Cultura 6 488 798,00 Visado C/Recom. SDV2016 29-07-2016
2014 2541 AL Município de Alcanena Contrato de Empreitada Concurso Público Remodelação da rede de colectores do sistema de saneamento de alcanena Infraestruturas Saneamento básico 5 884 351,72 Visado C/Recom. SDV2015 28/01/2015
2016 306 AL Serviços Municipalizados de Água e Saneamento do Município de SintraContrato de Empreitada Concurso Limitado c/Prévia QualificaçãoREMODELAÇAO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS E PLUVIAIS EM SÃO PEDRO DE SINTRA Infraestruturas Saneamento básico 4 679 377,77 Homolog.Cf 2016 07-03-2016
2016 1595 SEL AR - Águas do Ribatejo, E. M., S. A. Contrato de Empreitada Concurso Público InternacionalEXECUÇÃO DO SUBSISTEMA DE SANEAMENTO DE CHANCELARIA/PEDROGÃO Infraestruturas Saneamento básico 4 339 976,51 Visado SDV 2016 28-10-2016
2016 2151 AL Município de Leiria Contrato de Empreitada Concurso Público CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DOS MARRAZES (ITI) Edifícios Educação 3 989 998,03 Visado SDV 2016 31-10-2016
2015 1908 SEL CMPH - DomusSocial - Empresa de Habitação e Manutenção do Município do Porto, E. M.Contrato de Empreitada Concurso Limitado c/Prévia QualificaçãoREABILITAÇÃO DOS BLOCOS 1 A 7 DO BAIRRO DA RAMALDE Edifícios/Reabilitação Social 3 888 632,00 Visado SDV 2015 23/11/2015
2014 2587 AC Universidade de Aveiro - Reitoria Contrato de Empreitada Concurso Público CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DAS CIÊNCIAS DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM DA UNIVERSIDADE DE AVEIRO Edifícios Educação 3 870 000,00 Visado SDV 2015 19/02/2015
2016 275 AL Município de Lisboa - Direção Municipal de FinançasContrato de Empreitada Concurso Público REABILITAÇÃO URBANA DA ZONA DE ALVENARIAS DO BAIRRO DAS BOAVISTA FASE 1 Edifícios/Reabilitação Social 3 834 842,74 Homolog.Cf 2016 16-03-2016
2016 1137 SEE Infraestruturas de Portugal, S. A. Contrato de Empreitada Concurso Público LINHA DO MINHO - ELECTRIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DO TROÇO NINE/VALENÇA-CONCEPÇÃO/CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO DE TRAÇÃO DE VILA FRIA, POSTOS AUTOTRANSFORMADORES E DE ZONA NEUTRA Vias de comunicação Caminhos de ferro 3 747 176,52 Visado SDV 2016 14-10-2016
2016 2102 AL Município de Lisboa - Direção Municipal de FinançasContrato de Empreitada Concurso Público REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO VARIEDADES Edifícios/Reabilitação Cultura 3 642 500,09 Visado SDV 2016 30-09-2016
2015 1883 AL Serviços Municipalizados de Água e Saneamento do Município de SintraContrato de Empreitada Concurso Limitado c/Prévia QualificaçãoREMODELAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO ALGUEIRÃO Infraestruturas Saneamento básico 3 631 815,00 Visado SDV 2015 21/10/2015
2016 1909 AL Município de Guimarães Contrato de Empreitada Concurso Público ACADEMIA DE GINÁSTICA DESPORTIVA - COSTA Edifícios Desporto e atividades lúdicas 3 588 126,15 Visado C/Recom. SDV2016 21-09-2016
2016 1571 SEL AR - Águas do Ribatejo, E. M., S. A. Contrato de Empreitada Concurso Público InternacionalEXECUÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO DE LAPAS/RIBEIRA BRANCA Infraestruturas Saneamento básico 3 542 476,87 Homolog.Cf 2016 18-08-2016
2016 1544 SEL CMPH - DomusSocial - Empresa de Habitação e Manutenção do Município do Porto, E. M.Contrato de Empreitada Concurso Público REABILITAÇÃO DO BAIRRO DE S. JOÃO DE DEUS - FASES 1 E 2. Edifícios/Reabilitação Social 3 475 728,88 Visado C/Recom. SDV2016 03-10-2016
2016 296 AL Município de Bragança Contrato de Empreitada Concurso Público AMPLIAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DE BRAGANÇA Infraestruturas Serviços 3 238 657,19 Visado SDV 2016 03-03-2016
2015 2709 SEL CMPH - DomusSocial - Empresa de Habitação e Manutenção do Município do Porto, E. M.Contrato de Empreitada Concurso Público BENEFICIAÇÃO EXTERIOR DO BAIRRO ENGº MACHADO VAZ BLOCOS 24 A 36 Edifícios/Reabilitação Social 3 163 586,05 Visado SDV 2016 29-01-2016
2016 2096 AL Município de Abrantes Contrato de Empreitada Concurso Público MUSEU IBÉRICO DE ARQUEOLOGIA E ARTE DE ABRANTES - FASE 1 - RECUPERAÇÃO, REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CONVENTO DE S. DOMINGOS Edifícios/Reabilitação Cultura 3 124 398,26 Visado C/Recom. SDV2016 26-10-2016
2016 1855 AL Município de Ponte de Lima Contrato de Empreitada Concurso Público CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES - EXPOLIMA Edifícios Serviços 3 104 585,67 Visado C/Recom. SDV2016 30-09-2016
2015 2515 AL Município de Oeiras Contrato de Empreitada Concurso Público InternacionalAQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO SUBTERRÂNEO PARA DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS URBANOS E INSTALAÇÃO DE MÓDULOS HIDRÁULICOS. Infraestruturas Tratamento ambiental 3 098 654,00 Visado SDV 2015 22/12/2015
2015 593 AL Município de Matosinhos Contrato de Empreitada Concurso Público REABILITAÇÃO DO EDIFICIO DA REAL VINICOLA 2º FASE Edifícios/Reabilitação Serviços 2 999 005,21 Visado C/Recom. SDV2015 30/04/2015
2016 1188 SEL EMARVR - Água e Resíduos de Vila Real, E. M., S. A.Contrato de Empreitada Concurso Público SAR CIDADE - AMPLIAÇÃO DA REDE DA CIDADE- REDE DE DRENAGEM DE ESGOTOS E REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE CARVAS, VALE DE NOGUEIRAS E ASSENTO E REDE DE DRENAGEM DE ESGOTOS DAS ALDEIAS DE NOGUEIRA TANHA E ALFOLÕES DA FREGUESIA DE NOGUEIRA E DE VILARINHO DE TANHA DA FREGUESIA DE ABAÇASInfraestruturas Saneamento básico 2 999 000,00 Visado C/Recom. SDV2016 29-06-2016
2015 2764 AL Município de Pombal Contrato de Empreitada Concurso Público CONSTRUÇÃO DE EMISSARIO DE CARNIDE - ILHA - LOURIÇAL Infraestruturas Emissários 2 965 301,55 Visado SDV 2016 27-01-2016
2015 2466 SEE Infraestruturas de Portugal, S. A. Contrato de Empreitada Concurso Limitado c/Prévia QualificaçãoIC17 CRILL - SUBLANÇO BURACA/PONTINHA - TRABALHOS COMPLEMENTARES - REPOSIÇÃO DO CANEIRO DA DAMAIA. Vias de comunicação Estradas 2 915 296,92 Visado C/Recom. SDV2015 29/12/2015
2016 251 SEE Polis Litoral Ria de Aveiro - Sociedade para a Requalificação e Valorização da Ria de Aveiro, S. A.Contrato de Empreitada Concurso Público REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SITIO DA BARRINHA DE ESMORIZ Obras marítimas Proteção costeira 2 749 857,71 Visado C/Recom. SDV2016 17-02-2016
2014 1443 SEL GESAMB - Gestão Ambiental e de Resíduos, E. I. M.Contrato de Empreitada Concurso Público InternacionalPROJETO E CONSTRUÇÃO DA LINHA DE PRODUÇÃO DE CDR E INFRAESTRUTURAS COMPLEMENTARES DA CENTRAL DE TRATAMENTO MECÂNICO E BIOLOGICO DE RESÍDUOS URBANOS DOS SISTEMAS GESAMB, RESIALENTEJO E AMCAL EM EVORAInfraestruturas Tratamento ambiental 2 749 257,89 Visado SDV 2015 16/01/2015
2015 2722 AC Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento RuralContrato de Empreitada Concurso Público CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE REGA DO APROVEITAMENTO HIDROAGRICOLA DAS BAIXAS DE OBIDOS Obras hidráulicas Aproveitamento hidráulico 2 649 802,09 Visado C/Recom. SDV2016 04-02-2016
2015 52 SEE EDM - Empresa de Desenvolvimento Mineiro, S. A.Contrato de Empreitada Concurso Limitado c/Prévia QualificaçãoObras de remediação ambiental nas áreas mineiras de prado velho, forte velho e antiga fabrica de radio do barracão Infraestruturas Tratamento ambiental 2 568 803,72 Visado SDV 2015 19/02/2015
2016 276 AL Município de Lisboa - Direção Municipal de FinançasContrato de Empreitada Concurso Público REESTRUTURAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ARQUIVO MUNICIPAL E REMODELAÇÃO DOS PISOS NÃO RESIDENCIAIS, TERRAÇOS ENVOLVENTES EXTERIORES E ESPAÇO PÚBLICO DAS TORRES DO ALTO DA EIRA ACÇÃO IHRU - REABILITAR PARA ARRENDAREdifícios/Reabilitação Serviços 2 525 000,03 Homolog.Cf 2016 17-03-2016
2015 1227 AL Município de Torres Novas Contrato de Empreitada Concurso Público RECUPERAÇÃO DO CONVENTO DO CARMO. Edifícios/Reabilitação Cultura 2 485 000,00 Visado SDV 2015 29/07/2015
2015 2274 AL Município de Sintra Contrato de Empreitada Concurso Limitado c/Prévia QualificaçãoAMPLIAÇÃO DO COMPLEXO OFICIAL E LABORATORIAL DOS SMAS DE SINTRA Edifícios/Reabilitação Serviços 2 480 000,00 Homolog.Cf 2015 04/12/2015
2015 2325 AC Departamento Geral de Administração - Secretaria-Geral do Ministério dos Negócios EstrangeirosContrato de Empreitada Concurso Público CONSTRUÇÃO DA CHANCELARIA DO CONSULADO GERAL DE PORTUGAL NO RIO DE JANEIRO. Edifícios Serviços 2 449 750,00 Visado SDV 2015 23/11/2015
2015 1958 AL Município de Matosinhos Contrato de Empreitada Concurso Público MOBILIDADE EM MATOSINHOS - REQUALIFICAÇÃO DA AV. MÁRIO BRITO. Vias de comunicação Estradas 2 407 691,00 Visado C/Recom. SDV2015 12/11/2015
2015 1114 AC Universidade do Minho - Reitoria Contrato de Empreitada Concurso Público CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DESTINADO À BIBLIOTECA E CENTRO DE ESTUDOS DA UNIVERSIDADE DO MINHO, NO CAMPUS DE AZURÉM, EM GUIMARÃES. Edifícios Educação 2 398 443,83 Visado SDV 2015 25/06/2015
2015 1334 AL Município de Guimarães Contrato de Empreitada Concurso Público REQUALIFICAÇÃO DA VIA INTERMUNICIPAL VIM (5.950KM - 11.650KM). Vias de comunicação Estradas 2 360 941,43 Homolog.Cf 2015 04/08/2015
2016 1154 AL Município de Loulé Contrato de Empreitada Concurso Público REABILITAÇÃO DO EDIFICIO DA MUSICA NOVA Edifícios/Reabilitação Cultura 2 329 999,04 Visado SDV 2016 24-06-2016
2016 509 SEL EMARVR - Água e Resíduos de Vila Real, E. M., S. A.Contrato de Empreitada Concurso Público SAR CIDADE- MOUÇÓS- LIGAÇÃO A ALTA NA EN 15- DRENAGEM DE ESGOTOS DE ALVITES E LIGAÇÃO AOS COLECTORES DA RAIA E DA EN 15 - EXECUÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ESGOTOS DA ALDEIA DE SANGUNHEDO Infraestruturas Saneamento básico 2 159 794,92 Visado C/Recom. SDV2016 30-03-2016
2014 2523 AL Município de Lisboa - Direção Municipal de FinançasContrato de Empreitada Concurso Público Beneficiação geral e espaços exteriores da EB1 Agostinho da Silva - financiamento PIPARU Obras de urbanização Arranjos exteriores 2 083 772,80 Visado C/Recom. SDV2015 19/02/2015
2016 302 AL Município de Loures Contrato de Empreitada Concurso Público CONSTRUÇÃO DA ESCOLA EB1/J1 DE CAMARATE - LOURES Edifícios Educação 2 079 000,00 Visado SDV 2016 03-03-2016
2016 172 AL Município do Seixal Contrato de Empreitada Concurso Público CONSTRUÇÃO DA EB1/JI DE SANTA MARTA DO PINHAL. Edifícios Educação 2 055 384,14 Visado SDV 2016 07-04-2016
2016 1594 AL Município de Guimarães Contrato de Empreitada Concurso Público REQUALIFICAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS DA REDE VIARIA MUNICIPAL- 2016 Vias de comunicação Estradas 2 054 959,65 Homolog.Cf 2016 25-08-2016
2016 1328 AL Município da Maia Contrato de Empreitada Concurso Público BENEFICIAÇÃO DE PAVIMENTOS BETUMINOSO EM VIAS DIVERSAS Vias de comunicação Estradas 2 044 797,90 Visado SDV 2016 22-07-2016
2015 1979 AC Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I. P.Contrato de Empreitada Ajuste Directo Com Consulta CONCEÇÃO-CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO NACIONAL DE REFERÊNCIA DE SAÚDE ANIMAL E DAS REDES DE ENERGIA, REDE ESTRUTURADA (VOZ E DADOS) E SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DO EDIFÍCIO DA EX-EAN DO INIAV, NA QUINTA DO MARQUÊS, EM OEIRAS.Edifícios/Reabilitação Educação 2 024 034,49 Visado SDV 2015 03/11/2015
2016 518 AL Município de Pombal Contrato de Empreitada Concurso Público CENTRO ESCOLAR DE POMBAL Edifícios Educação 2 007 075,01 Visado SDV 2016 22-03-2016
2016 1347 AC Instituto Politécnico do Cávado e do AveContrato de Empreitada Concurso Limitado c/Prévia QualificaçãoEXECUÇÃO DO EDIFICIO DA ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA DO INSTITUTO POLITÉCNICO DO CAVADO E DO AVE Edifícios Educação 1 992 990,72 Homolog.Cf 2016 01-08-2016
2015 1324 AL Município de Vila Franca de Xira Contrato de Empreitada Concurso Público CONSTRUÇÃO DA EB1 N.º 2 DE VIALONGA. Edifícios Educação 1 981 994,90 Visado C/Recom. SDV2015 27/08/2015
2015 2544 AL Município de Guimarães Contrato de Empreitada Concurso Público REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE DA HORTAS E AREA ENVOLVENTE Obras de urbanização Arranjos exteriores 1 975 096,58 Visado C/Recom. SDV2016 28-01-2016
2016 2176 AL Município de Salvaterra de Magos Contrato de Empreitada Concurso Público Construção do Centro Escolar de Foros de Salvaterra e Várzea Fresca Edifícios Educação 1 975 000,00 Visado C/Recom. SDV2016 26-10-2016
2016 1583 AL Município de Porto de Mós Contrato de Empreitada Concurso Público REMODELAÇÃO DO EDIFICIO DA CENTRAL TERMOELECTRICSA COM POLIVALENCIA DE FUNÇÕES NA AREA CULTURAL CIENCIA E ACTIVIDADES CRIATIVAS Edifícios/Reabilitação Cultura 1 939 499,99 Homolog.Cf 2016 09-08-2016
2015 1882 AL Serviços Municipalizados de Água e Saneamento do Município de SintraContrato de Empreitada Concurso Limitado c/Prévia QualificaçãoCONSTRUÇÃO DASREDES DE DRENAGEM ARD E ARP DE ALMORNOS MANCEBAS E FONTE DA ARANHA Infraestruturas Saneamento básico 1 939 364,00 Visado SDV 2015 28/10/2015
2015 1660 AL Município de Porto de Mós Contrato de Empreitada Concurso Público REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESCOLARDE PORTO DE MÓS Edifícios/Reabilitação Educação 1 937 000,00 Homolog.Cf 2015 28/09/2015
2015 887 AL Município de Castelo Branco Contrato de Empreitada Concurso Público REABILITAÇÃO DA EX - E.N.112 NO TROÇO COMPREENDIDO ENTRE O SALGUEIRO DO CAMPO E O LIMITE DO CONCELHO Vias de comunicação Estradas 1 895 247,07 Visado C/Recom. SDV2015 13/05/2015
2015 1263 SEE Polis Litoral Ria Formosa - Sociedade para a Requalificação e Valorização da Ria Formosa, S. A.Contrato de Empreitada Concurso Público VALORIZAÇÃO HIDRODINÂMICA E MITIGAÇÃO DE RISCO - INTERVENÇÃO 2.2 - ESTEIRO DO RAMALHETE E BARRA DO ANCÃO, NO ÂMBITO DA INTERVENÇÂO POLIS LITORAL RIA FORMOSA. Obras marítimas Proteção costeira 1 869 982,86 Visado SDV 2015 29/07/2015
2015 905 AC Instituto Português do Desporto e da Juventude, I. P.Contrato de Empreitada Concurso Público CONSTRUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA DESPORTIVA EM ÉVORA - ESTRADA DAS ALCÁÇOVAS - EN 380 - ÉVORA. Edifícios Desporto e atividades lúdicas 1 839 987,96 Visado C/Recom. SDV2015 04/06/2015
2015 457 SEE Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E. - CoimbraContrato de Empreitada Concurso Público REMODELAÇÃO E OPTIMIZAÇÃO ENERGÉTICA DAS UTA´S E VENTILADORES DO BLOCO CENTRAL DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA - CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA Edifícios/Reabilitação Serviços 1 839 706,76 Visado SDV 2015 26/05/2015
2015 1511 SEE EDM - Empresa de Desenvolvimento Mineiro, S. A.Contrato de Empreitada Concurso Público CONSTRUÇÃO DOS SISTEMAS DE TRATAMENTO PASSIVO E ATIVO DAS EXSURGENCIAS E CAUDAIS AFLUENTES A AREA DA BARRAGEM NOVA Obras hidráulicas Aproveitamento hidráulico 1 822 620,10 Visado SDV 2015 27/08/2015
2016 1536 AL Município de Estarreja Contrato de Empreitada Concurso Público REABILITAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE ESTARREJA Edifícios/Reabilitação Serviços 1 788 271,63 Visado SDV 2016 25-08-2016
2015 253 AL Município de Oliveira de Azeméis Contrato de Empreitada Concurso Público EMPREITADA BUSINESS CENTER DA ÁREA DE ACOLHIMENTO EMPRESARIAL DE UL - LOUREIRO. Edifícios Social 1 787 149,43 Visado SDV 2015 14/04/2015
2015 630 SEE Polis Litoral Norte - Sociedade para a Requalificação e Valorização do Litoral Norte, S. A.Contrato de Empreitada Concurso Público RECUPERAÇÃO, PROTEÇÃO DE SISTEMAS DUNARES DEGRADADOS E RENATURALIZAÇÃO DE ÁREAS NATURAIS DEGRADADAS - ÁREA COSTEIRA DE CAMINHA E VIANA DO CASTELO. Obras marítimas Proteção costeira 1 784 760,28 Visado SDV 2015 30/04/2015
2016 2098 AL Município de Lisboa - Direção Municipal de FinançasContrato de Empreitada Concurso Público BENEFICIAÇÃO GERAL DA ESCOLA BÁSICA ARCO ÍRIS - Nº 159 Edifícios/Reabilitação Educação 1 760 829,04 Visado SDV 2016 28-09-2016
2016 1755 AL Município de Sintra Contrato de Empreitada Concurso Limitado c/Prévia QualificaçãoREDES DE ABASTECIMEWNTO DE AGUA E DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS EM GODIGANA E CARNE ASSADA Infraestruturas Saneamento básico 1 728 000,00 Homolog.Cf 2016 22-08-2016
2016 1695 AL Município de Loures Contrato de Empreitada Concurso Público PARQUE URBANO DE SANTO ANTONIO DOS CAVALEIROS - CENTRO COMUNITÁRIO SOCIAL E CULTURAL - ACABAMENTOS Infraestruturas Desporto e atividades lúdicas 1 719 630,74 Homolog.Cf 2016 23-08-2016
2016 641 SEL VRSA, Sociedade de Gestão Urbana, E. M., S. A.Contrato de Empreitada Concurso Público ALOJAMENTO A CEU ABERTO - HOTELÇ GUADIANA E BEACH CLUB Infraestruturas Desporto e atividades lúdicas 1 700 000,03 Visado SDV 2016 27-04-2016
2014 2198 AL Município de Ponte da Barca Contrato de Empreitada Concurso Público RETIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA INTERMUNICIPAL Nº 532 Vias de comunicação Estradas 1 699 955,30 Visado C/Recom. SDV2015 03/02/2015
2016 1743 AC Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.Contrato de Empreitada Concurso Público CONSTRUÇÃO DE UM EDIFÍCIO PARA A INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE SANTIAGO DO BOUGADO Edifícios Saúde 1 692 706,81 Visado C/Recom. SDV2016 21-09-2016
2015 1360 AL Município de Coimbra Contrato de Empreitada Concurso Público IGREJA DE S.FRANCISCO/CENTRO DE CONVENÇÕES E ESPAÇO CULTURAL /CONVENTO DE S. FRANCISCO- REQUALIFICAÇÃO DA IGREJA. Edifícios/Reabilitação Cultura 1 690 614,04 Homolog.Cf 2015 05/08/2015
2014 2276 SEE Polis Litoral Norte - Sociedade para a Requalificação e Valorização do Litoral Norte, S. A.Contrato de Empreitada Concurso Público EMPREITADA DE REORDENAMENTO E QUALIFICAÇÃO DA FRENTE MARÍTIMA DO NÚCLEO DA AMOROSA. Obras marítimas Proteção costeira 1 679 557,86 Visado SDV 2015 21/01/2015
2016 1384 AL Município de Alcobaça Contrato de Empreitada Concurso Público CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR DE BENEDITA Edifícios Saúde 1 575 000,01 Visado SDV 2016 11-08-2016
2016 1450 AL Município de Amarante Contrato de Empreitada Concurso Público CONSTRUÇÃO DO PARQUE TERMAL DAS MURTAS. Infraestruturas Infraestruturas 1 565 072,01 Visado SDV 2016 11-08-2016
2016 1746 AL Município de Loulé Contrato de Empreitada Concurso Público CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES MUNICIPAIS E BAL EM QUARTEIRA Infraestruturas Desporto e atividades lúdicas 1 563 298,14 Homolog.Cf 2016 13-09-2016
2015 2244 AL Município de Pinhel Contrato de Empreitada Concurso Público CONSTRUÇÃO DAS PISCINAS COBERTAS DE PINHEL Edifícios Desporto e atividades lúdicas 1 562 000,00 Visado C/Recom. SDV2015 18/12/2015
2015 55 AC Agência Portuguesa do Ambiente, I. P.Contrato de Empreitada Concurso Público ALIMENTAÇÃO ARTIFICIAL DA PRAIA DE D. ANA (LAGOS-ALGARVE). Obras marítimas Proteção costeira 1 559 705,00 Visado SDV 2015 18/03/2015
2016 1638 AL Município de Pombal Contrato de Empreitada Concurso Público CENTRO ESCOLAR DAS MEIRINHAS Edifícios Educação 1 557 000,00 Visado SDV 2016 22-08-2016
2015 1880 AL Município de Castelo Branco Contrato de Empreitada Concurso Público CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DO BAIRRO DO VALONGO - FASE 1 Infraestruturas Infraestruturas 1 549 000,00 Homolog.Cf 2015 15/10/2015
2016 1380 AL Município de Barcelos Contrato de Empreitada Concurso Público BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL CM 1115 ENTRE MILHSES E FARIA Vias de comunicação Caminhos 1 543 437,01 Visado SDV 2016 20-07-2016
2015 958 SEE Polis Litoral Ria Formosa - Sociedade para a Requalificação e Valorização da Ria Formosa, S. A.Contrato de Empreitada Concurso Público VALORIZAÇÃO HIDRODINÂMICA E MITIGAÇÃO DE RISCO - INTERVENÇÃO 2.1 - FARO/OLHÃO, NO ÂMBITO DA INTERVENÇÃO POLIS LITORAL RIA FORMOSA. Obras marítimas Proteção costeira 1 496 000,00 Visado SDV 2015 30/06/2015
2016 1988 AC Direção de Finanças da Força Aérea Contrato de Empreitada Concurso Público CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTO PARA SARGENTOS NO CA-MONSANTO. Edifícios Serviços 1 476 468,07 Visado C/Recom. SDV2016 14-10-2016
2015 913 AL Município do Fundão Contrato de Empreitada Concurso Público CENTRO DE NEGÓCIOS E SERVIÇOS PARTILHADOS . ADAPTAÇÃO DO ESPAÇO MULTIUSOS FASE II Edifícios Serviços 1 471 077,78 Visado C/Recom. SDV2015 17/06/2015
2016 29 AL Município de Coimbra Contrato de Empreitada Concurso Público ACABAMENTOS DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO DO CENTRO DE CONVENÇÕES E ESPAÇO CULTURAL DO CONVENTO DE SÃO FRANCISCO/COIMBRA. Obras de urbanização Arranjos exteriores 1 461 992,14 Visado C/Recom. SDV2016 04-02-2016
2016 1065 AL Serviços Municipalizados de Água e Saneamento do Município de SintraContrato de Empreitada Concurso Limitado c/Prévia QualificaçãoRECONVERSÃO E REQUALIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE RANHOLAS EDIFICADOS E ESPAÇOS EXTERIORES. Edifícios/Reabilitação Serviços 1 447 996,37 Visado C/Recom. SDV2016 05-07-2016
2016 1720 SEE Administração do Porto da Figueira da Foz, S. A.Contrato de Empreitada Concurso Público DRAGAGEM DE MANUTENÇÃO DE FUNDOS DO PORTO DA FIGUEIORA DA FOZ Obras marítimas Dragagens 1 428 800,00 Homolog.Cf 2016 23-08-2016
2015 1280 AC Estado-Maior-General das Forças ArmadasContrato de Empreitada Concurso Público AMPLIAÇÃO/REMODELAÇÃO DO EDIFÍCIO H09 DO HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS - POLO DE LISBOA. Edifícios/Reabilitação Saúde 1 417 996,84 Visado C/Recom. SDV2015 18/11/2015
2016 1330 AL Município da Maia Contrato de Empreitada Concurso Público Beneficiação de pavimentos em cubos em vias diversas Vias de comunicação Estradas 1 417 422,65 Visado SDV 2016 22-07-2016
2015 1973 AL Município de Vila Nova de FamalicãoContrato de Empreitada Concurso Público BENEFICIAÇÃO DO C.M.1490/1490 -1- UNIÃO DAS FREGUESIAS DE VALE SÃO COSME, TELHADO E PORTELA E FREGUESIA DE VALE SÃO MARTINHO Vias de comunicação Estradas 1 417 301,15 Homolog.Cf 2015 15/10/2015
ANEXO X - BASE DE EMPREITADAS SEM ADICIONAIS
Ano_proc Nº proc Tipo Entidade Tipo Processo Tipo Concurso Objecto Tipo Obra Subtipo Obra Valor Contrato Decisao Ano Decisao Data Decisao
2016 1616 AL Município de Albergaria-a-Velha Contrato de Empreitada Concurso Limitado c/Prévia QualificaçãoREQUALIFICAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL Edifícios/Reabilitação Serviços 1 414 313,14 Visado SDV 2016 13-09-2016
2016 1545 AL Município de Mafra Contrato de Empreitada Concurso Público CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE -MAFRA LESTE Edifícios Saúde 1 411 575,84 Visado C/Recom. SDV2016 17-08-2016
2014 2311 SEL CMPH - DomusSocial - Empresa de Habitação e Manutenção do Município do Porto, E. M.Contrato de Empreitada Concurso Público BENEFICIAÇÃO EXTERIOR EM EDIFÍCIOS MUNICIPAIS DO BAIRRO DO LAGARTEIRO, BLOCOS 1 2 E 13 Edifícios/Reabilitação Social 1 403 473,34 Visado SDV 2015 30/04/2015
2015 1707 AC Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços MarítimosContrato de Empreitada Concurso Público DRAGAGENS DE MANUTENÇÃO NA BARRA, CANAL DE ACESSO E PORTO DA PÓVOA DE VARZIM Obras marítimas Dragagens 1 394 150,00 Visado SDV 2015 11/09/2015
2016 149 AC Direção de Finanças da Força Aérea Contrato de Empreitada Concurso Público CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTO PARA PRAÇAS NO CA- MONSANTO Edifícios/Reabilitação Serviços 1 389 000,00 Visado SDV 2016 03-03-2016
2015 2706 AC Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil, E.P.E. - CoimbraContrato de Empreitada Concurso Limitado c/Prévia QualificaçãoREMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO EFIFÍCIO DA ONCOLOGIA MÉDICA. Edifícios/Reabilitação Saúde 1 388 353,92 Visado C/Recom. SDV2016 16-02-2016
2016 16 AL Município de Castelo Branco Contrato de Empreitada Concurso Público ADAPTAÇÃO DE EDIFICIO MUNICIPAL PARA CENTRO DE CRIATIVIDADE Edifícios/Reabilitação Serviços 1 387 219,49 Visado C/Recom. SDV2016 27-01-2016
2016 1403 AL Município de Castelo Branco Contrato de Empreitada Concurso Público AMPLIAÇÃO DO PAVILHÃO MULTIUSOS DA QUINTA PIRES MARQUES Edifícios Desporto e atividades lúdicas 1 366 790,00 Homolog.Cf 2016 15-07-2016
2015 588 AL Município de Coimbra Contrato de Empreitada Concurso Público CENTRO ESCOLAR DO LORETO (EIRAS) AMPLIAÇÃO Edifícios/Reabilitação Educação 1 358 343,33 Visado C/Recom. SDV2015 10/07/2015
2015 431 AC Agência Portuguesa do Ambiente, I. P.Contrato de Empreitada Concurso Público ESTABILIZAÇÃO DAS ARRIBAS DA PRAIA DA ADRAGA - CONCELHO DE SINTRA. Obras marítimas Proteção costeira 1 352 316,70 Visado C/Recom. SDV2015 31/03/2015
2016 508 SEL EMARVR - Água e Resíduos de Vila Real, E. M., S. A.Contrato de Empreitada Concurso Público SAR CIDADE -AGAREZ BACIA B),ARROIOS, TORGUEDA/ARRABÃES E EXTENSÕES Infraestruturas Saneamento básico 1 327 253,42 Visado C/Recom. SDV2016 30-03-2016
2015 1848 SEL INOVA - Empresa de Desenvolvimento Económico e Social de Cantanhede, E. M., S. A.Contrato de Empreitada Concurso Público REMODELAÇÃO DA CENTRAL DA FERVENÇA, REFORÇO DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO E DO SISTEMA ELETROMECÂNICO Edifícios/Reabilitação Serviços 1 299 604,55 Visado SDV 2015 07/10/2015
2015 2038 AL Município de Pombal Contrato de Empreitada Concurso Público CONSTRUÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO DOS LUGARES DE CASAL VELHO, ROUSSA, CRESPOS, CAVADINHA E PINHEIRO Infraestruturas Saneamento básico 1 295 000,01 Homolog.Cf 2015 15/10/2015
2014 2339 AL Município de Santa Maria da Feira Contrato de Empreitada Concurso Público Construção do pavilhão desportivo de Mozelos - Santa Maria da Feira Edifícios Desporto e atividades lúdicas 1 261 967,56 Visado SDV 2015 16/01/2015
2016 1854 AL Município de Ponte de Lima Contrato de Empreitada Concurso Público REQUALIFICAÇÃO URBANA DA ZONA HISTÓRICA DA VILA DE ARCOZELO Obras de urbanização Arranjos exteriores 1 249 100,90 Visado C/Recom. SDV2016 30-09-2016
2016 265 AL Município de Santarém Contrato de Empreitada Concurso Público CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DO CONCELHO DE SANTARÉM Vias de comunicação Estradas 1 249 000,00 Visado SDV 2016 30-03-2016
2016 1532 AL Município de Lisboa - Direção Municipal de FinançasContrato de Empreitada Concurso Público REQUALIFICAÇÃO PAISAGÍSTICA DO JARDIM DO CAMPO GRANDE ZONA SUL. Obras de urbanização Arranjos exteriores 1 203 746,48 Visado SDV 2016 07-09-2016
2016 1401 AL Município de Viana do Castelo Contrato de Empreitada Concurso Público REABILITAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL DO CONCELHO DE VIANA DO CASTELO. Vias de comunicação Estradas 1 199 122,41 Visado C/Recom. SDV2016 29-07-2016
2016 1793 AL Município da Amadora Contrato de Empreitada Concurso Público PARQUE URBANO DO NEUDEL - EXECUÇÃO DAS OBRAS EM SUBSTITUIÇÃO DO PROMOTOR Obras de urbanização Arranjos exteriores 1 197 567,02 Visado SDV 2016 06-10-2016
2015 2246 AL Município de Matosinhos Contrato de Empreitada Concurso Público INSTALAÇÃO DE REGULADORES DE FLUXO LUMINOSO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MATOSINHOS. Instalações elétricas e mecânicasInstalações elétricas 1 178 527,70 Visado SDV 2015 02/12/2015
2015 535 AL Município de Braga Contrato de Empreitada Concurso Público QUARTEL DE BOMBEIROS SAPADORES DE BRAGA. Edifícios Serviços 1 174 145,47 Visado C/Recom. SDV2015 24/04/2015
2016 1329 AL Município de Pombal Contrato de Empreitada Concurso Público CENTRO ESCOLAR DO LOURIÇAL (REABILITAÇÃO/AMPLIAÇÃO) Edifícios/Reabilitação Educação 1 166 420,31 Visado SDV 2016 20-07-2016
2015 2285 AL Município de Guimarães Contrato de Empreitada Concurso Público REQUALIFICAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL. Vias de comunicação Estradas 1 159 462,57 Visado C/Recom. SDV2015 16/12/2015
2016 2138 AL Município de Vila Nova de Foz Côa Contrato de Empreitada Concurso Público EMPREITADA DE "816 / CENTRO DE SAÚDE DE VILA NOVA DE FOZ CÔA" Edifícios Saúde 1 144 466,63 Visado C/Recom. SDV2016 18-10-2016
2015 1556 AL AMC - Associação de Municípios do Carvoeiro-VougaContrato de Empreitada Concurso Público REFORÇO DO SECTOR NORTE DO SRC/COMPONENTES Edifícios Serviços 1 134 000,00 Visado SDV 2015 09/09/2015
2014 2256 AL Município de Santa Maria da Feira Contrato de Empreitada Concurso Público CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DESPORTIVO DE SÃO JOÃO DE VÊR Edifícios Desporto e atividades lúdicas 1 127 329,77 Visado SDV 2015 15/01/2015
2015 1811 AL Município de Pombal Contrato de Empreitada Concurso Público CENTRO ESCOLAR DE VERMOIL Edifícios Educação 1 127 257,11 Homolog.Cf 2015 16/09/2015
2015 2118 AC Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.Contrato de Empreitada Concurso Público REMODELAÇÃO DE UM EDIFICIO PARA A INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA BATALHA Edifícios/Reabilitação Saúde 1 123 816,94 Visado SDV 2016 04-08-2016
2016 718 AL Município de Vieira do Minho Contrato de Empreitada Concurso Público REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO DA ANTIGA E.B.1 DE VIEIRA DO MINHO PARA INCUBADORA DE EMPRESAS. Edifícios/Reabilitação Serviços 1 114 018,61 Visado C/Recom. SDV2016 16-05-2016
2015 1598 AL Município de Matosinhos Contrato de Empreitada Concurso Público REABILITAÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL (CH) DO ESQUINHEIRO ,EM GUIFÕES Edifícios/Reabilitação Social 1 113 359,68 Homolog.Cf 2015 24/08/2015
2015 2140 SEE Administração do Porto da Figueira da Foz, S. A.Contrato de Empreitada Concurso Público DRAGAGEM DE MANUTENÇÃO DE FUNDOS DO PORTO DA FIGUEIRA DA FOZ Obras marítimas Dragagens 1 103 700,00 Visado SDV 2015 06/11/2015
2015 864 AL Município de Mafra Contrato de Empreitada Concurso Público REMODELAÇÃO DO ANTIGO EDIFICIO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MAFRA Edifícios/Reabilitação Serviços 1 100 000,00 Homolog.Cf 2015 11/05/2015
2016 383 SEE Infraestruturas de Portugal, S. A. Contrato de Empreitada Ajuste Directo Sem Consulta TRABALHOS DE SINALIZAÇÃO DE APOIO À RIV NO SUBTROÇO 2.3 DA LINHA DO NORTE ALFARELOS (INCL.) / PAMPILHOSA (EXCL.). Vias de comunicação Caminhos de ferro 1 099 976,20 Homolog.Cf 2016 11-04-2016
2015 1240 AL Município de Gondomar Contrato de Empreitada Concurso Público MEDIDAS DE EFICIÊNCIA ENERGETICA DE FACHADAS DO CH MONTE CRASTO- REABILITAÇÃO DE FACHADAS COBERTURAS E ARRANJOS EXTERIORES Edifícios/Reabilitação Social 1 099 907,07 Visado SDV 2015 16/09/2015
2015 404 SEE APA - Administração do Porto de Aveiro, S. A.Contrato de Empreitada Concurso Público REFORÇO DAS INTERFACES FERROVIÁRIOS DOS TERMINAIS DE GRANÉIS LÍQUIDOS E SÓLIDOS DO PORTO DE AVEIRO Infraestruturas Infraestruturas 1 099 455,99 Visado SDV 2015 25/03/2015
2014 2295 AL Município de Celorico de Basto Contrato de Empreitada Concurso Público Parque Lúdico de Boques - 2ª fase - Piscinas Descobertas de Celorico de Basto Infraestruturas Desporto e atividades lúdicas 1 090 320,03 Visado SDV 2015 22/01/2015
2015 810 AL Município de Guimarães Contrato de Empreitada Concurso Público REPERFILAMENTO E BENEFICIAÇÃO DA RUA DE S.TORCATO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA GIRATÓRIA DA VOLTA DO PREDROSO -AZURÉM- Vias de comunicação Estradas 1 086 624,18 Visado SDV 2015 20/05/2015
2016 731 AL Município de Pombal Contrato de Empreitada Concurso Público REDE DE DRENAGEM DOPS LUIGARES DE OUTEIRO DO LOURIÇAL E FOITOS Infraestruturas Saneamento básico 1 085 000,00 Homolog.Cf 2016 11-04-2016
2015 7 AC Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - ReitoriaContrato de Empreitada Concurso Público EMPREITADA UTAD ECOCAMPUS:EDIFÍCIO DE SERVIÇOS COMUNS E ESCOLA DE CIÊNCIAS DA VIDA E AMBIENTE. Edifícios Educação 1 082 872,91 Visado SDV 2015 13/03/2015
2015 359 SEE EDM - Empresa de Desenvolvimento Mineiro, S. A.Contrato de Empreitada Concurso Público OBRAS DE REMEDIAÇÃO AMBIENTAL NA ANTIGA ÁREA MINEIRA DE FONTINHA. Infraestruturas Tratamento ambiental 1 073 999,00 Visado C/Recom. SDV2015 12/03/2015
2015 801 SEE Polis Litoral Ria Formosa - Sociedade para a Requalificação e Valorização da Ria Formosa, S. A.Contrato de Empreitada Concurso Público VALORIZAÇÃO HIDRODINAMICA E MITIGAÇÃO DE RISCO -INTERVENÇÃO 1-TAVIRA, NO AMBITO DA INTERVENÇÃO POLIS LITORAL RIA FORMOSA Obras marítimas Proteção costeira 1 072 599,00 Visado SDV 2015 06/05/2015
2015 1232 AL Município de Coimbra Contrato de Empreitada Concurso Público CENTRO DE CONVENÇÕES E ESPAÇO CULTURAL DO CONVENTO DE S. FRANCISCO/COIMBRA - EQUIPAMENTO/CONSTRUÇÃO DA CONCHA ACÚSTICA . Edifícios Cultura 1 067 038,79 Homolog.Cf 2015 20/07/2015
2015 201 AL Município de Vila Franca de Xira Contrato de Empreitada Concurso Público Reservatório R2 - Quinta da Piedade - Póvoa de Santa Iria (C.79,8) Infraestruturas Saneamento básico 1 052 577,12 Visado C/Recom. SDV2015 11/03/2015
2015 487 SEE Polis Litoral Sudoeste - Sociedade para a Requalificação e Valorização do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, S. A.Contrato de Empreitada Concurso Público REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA ZAMBUJEIRA DO MAR Obras marítimas Proteção costeira 1 049 500,00 Visado SDV 2015 09/04/2015
2014 2184 AL Município de Loures Contrato de Empreitada Concurso Público Instalação da biblioteca municipal no antigo quartel dos bombeiros de sacavem Edifícios/Reabilitação Cultura 1 048 000,15 Visado C/Recom. SDV2015 03/02/2015
2016 871 AL Município de Amarante Contrato de Empreitada Concurso Público CONSTRUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DA GNR DE AMARANTE Edifícios Serviços 1 043 700,01 Homolog.Cf 2016 02-05-2016
2016 1980 AL Serviços Municipalizados de Água e Saneamento do Município de SintraContrato de Empreitada Concurso Limitado c/Prévia QualificaçãoAMPLIAÇÃO REMODELAÇAÕETAR DE VILA VERDE 02EL/2016 Edifícios/Reabilitação Serviços 1 041 297,41 Homolog.Cf 2016 26-10-2016
2015 1816 AL Município de Castelo Branco Contrato de Empreitada Concurso Público REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA AFONSO PAIVA Vias de comunicação Estradas 1 036 979,46 Homolog.Cf 2015 02/10/2015
2015 2117 AC Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.Contrato de Empreitada Concurso Público CONSTRUÇÃO DE UM EDIFICIO PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILAR DE ANDORINHO Edifícios Saúde 1 032 754,39 Visado SDV 2016 04-08-2016
2016 447 AC Comando da Logística - Exército Contrato de Empreitada Concurso Público ADAPTAÇÃO DO HANGAR 7.1 PARA INSTALAÇÃO DO EDIFICIO DA PRODUÇÃO DAS OGME (Benavente) LEI PROGRAMAÇÃO MILITAR Edifícios/Reabilitação Serviços 1 030 776,26 Homolog.Cf 2016 28-03-2016
2015 2284 AL Município de Castelo Branco Contrato de Empreitada Concurso Público REQUALIFICAÇÃO DA EX - E,N 18 ENTRE ALCAINS E LARDOSA (LIMITE DO CONCELHO) Vias de comunicação Estradas 1 019 821,34 Visado SDV 2015 01/12/2015
2015 29 AL Município de Carrazeda de Ansiães Contrato de Empreitada Concurso Público Requalificação do mercado municipal de Carrazeda de Ansiães Edifícios/Reabilitação Serviços 1 015 608,71 Homolog.Cf 2015 18/02/2015
2016 1639 AL Município de Mafra Contrato de Empreitada Concurso Público CONSTRUÇÃO DO PARQUE INTERMODAL ALTO DA VELA Infraestruturas Desporto e atividades lúdicas 1 002 201,36 Visado C/Recom. SDV2016 17-08-2016
2015 584 AC Instituto Politécnico de Tomar Contrato de Empreitada Concurso Público CONCEÇÃO E EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO CENTRO DE DADOS DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR. Edifícios/Reabilitação Educação 997 500,00 Visado C/Recom. SDV2015 22/04/2015
2015 800 SEE Polis Litoral Ria Formosa - Sociedade para a Requalificação e Valorização da Ria Formosa, S. A.Contrato de Empreitada Concurso Público INTERVENÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO DA ILHA DA CULATRA - NÚCLEO DO FAROL NASCENTE NO ÂMBITO DA INTERVENÇÃO POLIS LITORAL RIA FORMOSA. Obras marítimas Proteção costeira 989 250,00 Visado SDV 2015 06/05/2015
2015 2144 AL Município de Bragança Contrato de Empreitada Concurso Público MELHORIA DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO BAIRRO SOCIAL DA COXA Edifícios Social 980 748,94 Visado C/Recom. SDV2016 11-03-2016
2015 2780 AL Município de Oeiras Contrato de Empreitada Concurso Público CENTRO DE SAUDE DE BARCARENA Edifícios Saúde 980 000,00 Homolog.Cf 2016 18-02-2016
2016 1242 AL Município de Vila Velha de Ródão Contrato de Empreitada Concurso Público REQUALIFICAÇÃO DAS PISCINAS MUNICIPAIS DE VILA VELHA DE RÓDÃO Edifícios/Reabilitação Desporto e atividades lúdicas 974 999,79 Homolog.Cf 2016 11-07-2016
2016 1190 AL Município da Amadora Contrato de Empreitada Concurso Limitado c/Prévia QualificaçãoVIDEOVIGILÂNCIA - EXECUÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓTICA. Instalações elétricas e mecânicasSegurança 953 088,06 Visado C/Recom. SDV2016 13-07-2016
2015 1506 AL Município de Vila Nova de FamalicãoContrato de Empreitada Concurso Público BENEFICIAÇÃO DA EM 571 2ºFASE- UNIÃO DE FREGUESIAS DE ARNOSO SANTA MARIA, ARNOSO SANTA EULÁLIA E SEZURES E FREGUESIA DE NINE Vias de comunicação Estradas 950 491,99 Visado C/Recom. SDV2015 16/09/2015
2016 1116 AL Município de Penafiel Contrato de Empreitada Concurso Público LOTEAMENTO DA ZONA INDUSTRIAL DE RECEZINHOS INFRAESTRUTURAS DA 2º FASE Infraestruturas Infraestruturas 947 719,55 Visado C/Recom. SDV2016 07-07-2016
2015 2 AL Município de Campo Maior Contrato de Empreitada Concurso Público Realojamento de famílias carecidas -famílias de etnia cigana em situação de ocupação ilegal de espaço publico Edifícios Social 947 250,59 Visado C/Recom. SDV2015 12/02/2015
2015 1767 AL Município de Castelo Branco Contrato de Empreitada Concurso Público NOVO PARQUE DA CIDADE NA QUINTA DO CHINCO Infraestruturas Desporto e atividades lúdicas 946 423,86 Homolog.Cf 2015 11/09/2015
2015 578 AL Município da Vidigueira Contrato de Empreitada Concurso Público REQUALIFICAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS. Vias de comunicação Estradas 945 887,38 Homolog.Cf 2015 30/04/2015
2015 117 AL Município de Tondela Contrato de Empreitada Concurso Público Remodelação da rede de águas e remodelações da rede de esgotos no caramulo Infraestruturas Saneamento básico 943 396,23 Visado C/Recom. SDV2015 01/04/2015
2016 996 Fund Fundação INATEL Contrato de Empreitada Concurso Limitado c/Prévia QualificaçãoALTERAÇÃO/REQUALIFICAÇÃO DO EDIFICIO PRINCIPAL DA UNIDADE HOTELEIRA DE MANTEIGAS DA FUNDAÇÃO INATEL Edifícios/Reabilitação Lazer 939 934,58 Visado C/Recom. SDV2016 30-06-2016
2015 1392 AC Agência para a Modernização Administrativa, I. P.Contrato de Empreitada Concurso Público Urgente INSTALAÇÃO DA LOJA DO CIDADÃO DE SANTARÉM Edifícios Serviços 936 662,69 Visado SDV 2015 19/08/2015
2015 133 AL Município de Lamego Contrato de Empreitada Concurso Público MUSEU DO ENTRUDO - CENTRO INTERPRETATIVO - MÁSCARA IBÉRICA. Edifícios Cultura 934 531,62 Visado C/Recom. SDV2015 25/03/2015
2014 2531 AL Município de Viseu Contrato de Empreitada Concurso Público LIGAÇÕES AOS EMISSARIOS DE VISEU SUL Infraestruturas Emissários 930 060,00 Visado C/Recom. SDV2015 04/02/2015
2016 1856 AL Município de Almodôvar Contrato de Empreitada Concurso Público REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DA ENTRADA SUL DA VILA DE ALMODÔVAR Obras de urbanização Arranjos exteriores 919 789,24 Homolog.Cf 2016 08-09-2016
2016 266 AL Município de Cinfães Contrato de Empreitada Concurso Público CONSTRUÇÃO DO BAIRRO DE S.SEBASTIÃO Edifícios Social 918 918,00 Visado C/Recom. SDV2016 22-03-2016
2015 802 SEE Polis Litoral Ria de Aveiro - Sociedade para a Requalificação e Valorização da Ria de Aveiro, S. A.Contrato de Empreitada Concurso Público 2ª FASE DA PROTECÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DUNAR, ATRVÉS DO REFORÇO DO CORDÃO DUNAR ENTRE A COSTA NOVA E MIRA, NO ÃMBITO DA INTEREVENÇÃO DA POLIS LITORAL RIA DE AVEIRO Obras marítimas Proteção costeira 915 366,96 Visado SDV 2015 06/05/2015
2016 950 AL Município de Pombal Contrato de Empreitada Concurso Público REQUALIFICAÇÃO DA EN 109 NA GUIA (CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS). Vias de comunicação Estradas 913 073,29 Visado SDV 2016 18-05-2016
2015 362 AC Agência para a Modernização Administrativa, I. P.Contrato de Empreitada Concurso Público Instalação da Loja do Cidadão de Santarém Edifícios Serviços 903 964,59 Visado C/Recom. SDV2015 13/03/2015
2015 324 SEE Hospital de Garcia de Orta, E.P.E. - AlmadaContrato de Empreitada Ajuste Directo Com Consulta Empreitada de aumento da segurança eléctrica do Hospital Garcia de Orta Edifícios Saúde 898 374,92 Visado C/Recom. SDV2015 19/02/2015
2016 714 AL Município de Ovar Contrato de Empreitada Concurso Público EMPREITADA DE "MEOL - MUSEU ESCOLAR IRMÃOS OLIVEIRA LOPES". Edifícios Cultura 895 420,66 Visado SDV 2016 29-04-2016
2016 1979 AL Serviços Municipalizados de Água e Saneamento do Município de SintraContrato de Empreitada Concurso Limitado c/Prévia QualificaçãoREABILITAÇÃO DA ETAR DO MAGOITO. Edifícios/Reabilitação Serviços 894 899,13 Homolog.Cf 2016 26-10-2016
2015 118 AC Universidade de Lisboa - Reitoria Contrato de Empreitada Concurso Público EMPREITADA DE ADAPTAÇÃO DO EDIFÍCIO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA FACULDADE DE MEDICINA DENTÁRIA A INSTALAÇÕES DEFINITIVAS DO INSTITUTO DE GEOGRAFIA E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA UNIVERSIDADE DE LISBOA.Edifícios Educação 892 625,00 Visado C/Recom. SDV2015 04/03/2015
2015 2718 AL Serviços Municipalizados de Água e Saneamento do Município de LeiriaContrato de Empreitada Concurso Público CONDUTA ADUTORA ARROTEIA - MONTE REAL Infraestruturas Saneamento básico 889 238,60 Visado C/Recom. SDV2016 25-02-2016
2015 1141 SEL INOVA - Empresa de Desenvolvimento Económico e Social de Cantanhede, E. M., S. A.Contrato de Empreitada Concurso Público REMODELAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA AO SECTOR DE ANÇÃ Infraestruturas Saneamento básico 887 051,84 Visado C/Recom. SDV2015 01/07/2015
2016 1322 SEE Infraestruturas de Portugal, S. A. Contrato de Empreitada Ajuste Directo Sem Consulta AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DENOMINADA A4 -TÚNEL DO MARÃO - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA ATIVA Vias de comunicação Sinalização 884 000,00 Visado SDV 2016 16-09-2016
2015 2604 AL Município de Coimbra Contrato de Empreitada Concurso Público REQUALIFICAÇÃO DA REDE VIÁRIA DO CONCELHO - 2015/2016. Vias de comunicação Estradas 883 200,01 Visado C/Recom. SDV2015 29/12/2015
2015 911 AC Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I. P.Contrato de Empreitada Concurso Público REABILITAÇÃO DA ENVOLVENTE EXTERIOR, INCLUINDO PAREDES, COBERTURA E ESPAÇOS COMUNS NO BAIRRO DE PARANHOS - PORTO. Edifícios/Reabilitação Social 879 931,77 Visado C/Recom. SDV2015 14/07/2015
2015 692 SEL CMPH - DomusSocial - Empresa de Habitação e Manutenção do Município do Porto, E. M.Contrato de Empreitada Concurso Público CORREÇÃO DE ANOMALIAS NA URBANIZAÇÃO DE STºLUZIA BLOCOS 1 A 9 Edifícios/Reabilitação Social 879 751,59 Visado SDV 2015 13/05/2015
2015 1977 AL Município de Vila Nova de FamalicãoContrato de Empreitada Concurso Público BENEFICIAÇÃO DO C.M.1521 - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RUIVÃES E NOVAIS E FREGUESIA DE LANDIM. Vias de comunicação Estradas 876 672,15 Homolog.Cf 2015 15/10/2015
2015 1884 AL Serviços Municipalizados de Água e Saneamento do Município de SintraContrato de Empreitada Concurso Público REMODELAÇÃO DE REDES NO BAIRRO DA TERRA DA VÁRZEA EM MASSAMÁ E OUTROS. Infraestruturas Saneamento básico 874 721,22 Homolog.Cf 2015 30/10/2015
2016 1416 AL Município de Águeda Contrato de Empreitada Concurso Público REABILITAÇÃO DE RUAS DO CONCELHO - LOTE 1 Vias de comunicação Estradas 873 846,86 Visado C/Recom. SDV2016 25-08-2016
2015 124 AL Município de Espinho Contrato de Empreitada Concurso Público Defesa longitudinal aderente praia de Paramos Obras marítimas Proteção costeira 864 956,81 V. Tácito 2015 26/03/2015
2015 1634 AL Município de Vila Nova de Gaia Contrato de Empreitada Concurso Público AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TENDO EM VISTA A MELHORIA DA EFICIENCIA ENERGETICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CONCELHO DE VILA NOVA DE GAIA Instalações elétricas e mecânicasInstalações elétricas 862 813,09 Visado SDV 2015 23/10/2015
2015 671 SEE Centro Hospitalar de São João, E.P.E. - PortoContrato de Empreitada Concurso Público EMPREITADA DE ESPECIALIDADES DE INTERNAMENTO E CIRURGIAS DO CENTRO HOSPITALAR DE S.JOÃO E.P.E Edifícios/Reabilitação Saúde 862 722,18 Visado C/Recom. SDV2015 11/05/2015
2015 394 AL Município de Nisa Contrato de Empreitada Concurso Público ARRANJOS EXTERIORES DO CENTRO ESCOLAR DE NISA Obras de urbanização Arranjos exteriores 858 899,76 Visado SDV 2015 20/03/2015
2016 1102 AL Município de Santiago do Cacém Contrato de Empreitada Concurso Público CONSTRUÇÃO DA REDE PEDOCICLÁVEL DA ALDEIA ATÉ AO MAR Vias de comunicação Desporto e atividades lúdicas 858 300,04 Visado C/Recom. SDV2016 01-06-2016
2015 2456 AL Município de Santa Maria da Feira Contrato de Empreitada Concurso Público PAVIMENTAÇÃO EM BETÃO BETUMINOSO DE ARRUAMENTOS DO CONCELHO- 1º FASE Vias de comunicação Estradas 854 337,47 Homolog.Cf 2015 29/12/2015
2015 942 SEE Polis Litoral Norte - Sociedade para a Requalificação e Valorização do Litoral Norte, S. A.Contrato de Empreitada Concurso Público REQUALIFICAÇÃO DA FRENTE RIBEIRINHA DO NUCLEO DA CABEDELO - VIANA DO CASTELO Obras marítimas Proteção costeira 852 961,21 Visado SDV 2015 09/09/2015
2014 1465 AL Município de Mogadouro Contrato de Empreitada Concurso Público Construção da variante da zona industrial ao IC5 Vias de comunicação Estradas 829 799,78 Visado SDV 2015 12/01/2015
Ano_proc Nº proc Tipo Entidade Tipo Processo Tipo Concurso Objecto Tipo Obra Subtipo Obra Valor Contrato Decisao Ano Decisao Data Decisao
2015 2126 SEE Polis Litoral Ria Formosa - Sociedade para a Requalificação e Valorização da Ria Formosa, S. A.Contrato de Empreitada Concurso Público PARQUE DE ESTACIONAMENTO EXTERIOR À PRAIA DE FARO. Infraestruturas Infraestruturas 815 135,84 Visado SDV 2015 25/11/2015
2015 1153 AL Município do Vimioso Contrato de Empreitada Concurso Público LIGAÇÃO VIMIOSO-FRONTEIRA (ALCANICES). Vias de comunicação Estradas 810 000,00 Homolog.Cf 2015 03/07/2015
2016 1336 SEE Infraestruturas de Portugal, S. A. Contrato de Empreitada Concurso Público SUPRESSÃO DA PASSAGEM DE NIVEL AO KM 45+771 COM A CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM INFERIOPR RODOVIARIA AO KM 45,714 (MIDOES) TROÇO NINE/ VIANA DO CASTELO LINHA DO MINHO Vias de comunicação Estradas 806 892,45 Visado SDV 2016 09-08-2016
2015 1960 AL Município de Loulé Contrato de Empreitada Concurso Público CONSTRUÇÃO DA AVENIDA NORTE DE QUARTEIRA Vias de comunicação Estradas 806 372,38 Homolog.Cf 2015 05/11/2015
2016 932 SEL CMPH - DomusSocial - Empresa de Habitação e Manutenção do Município do Porto, E. M.Contrato de Empreitada Concurso Público REABILITAÇÃO DA 2ILHA2 DA BELA VISTA (2.ª FASE). Edifícios/Reabilitação Social 804 980,34 Visado C/Recom. SDV2016 08-07-2016
2015 1768 AL Município de Castelo Branco Contrato de Empreitada Concurso Público CONSTRUÇÃO DO CREMATÓRIO DE CASTELO BRANCO Infraestruturas Cemitérios 798 565,52 Homolog.Cf 2015 11/09/2015
2015 2547 SEL CMPH - DomusSocial - Empresa de Habitação e Manutenção do Município do Porto, E. M.Contrato de Empreitada Concurso Público BENEFICIAÇÃO EXTERIOR DO BAIRRO DE S.ROQUE DA LAMEIRA ( BLOCO 21 A 23) Edifícios/Reabilitação Social 797 695,18 Visado C/Recom. SDV2016 28-01-2016
2015 1793 AC Universidade de Coimbra - Reitoria Contrato de Empreitada Concurso Público EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DE CONSERVAÇÃO DO PAVILHAO I DO ESTÁDIO UNIVERDITÁRIO DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA Edifícios/Reabilitação Educação 794 435,91 Homolog.Cf 2015 15/09/2015
2016 1834 AL Município da Marinha Grande Contrato de Empreitada Concurso Público REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA VIEIRA DE LEIRIA/PRAIA DA VIEIRA. Vias de comunicação Estradas 793 042,63 Visado C/Recom. SDV2016 06-10-2016
2016 762 AL Município de Pombal Contrato de Empreitada Concurso Público ROTUNDA DO ALTO DO CABAÇO (LIGAÇÃO DO IC2 À EN 237 DESCLASSIFICADA) Vias de comunicação Estradas 792 941,80 Homolog.Cf 2016 11-04-2016
2015 931 AL Município de Ovar Contrato de Empreitada Concurso Público EDIFICIO SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA DE S.JOAO -S.JOAO Edifícios Serviços 789 187,24 Homolog.Cf 2015 21/05/2015
2016 1999 AC Comando da Logística - Exército Contrato de Empreitada Concurso Público PM 050/LISBOA-FUNDIÇÃO DOS CANHÕES DE CIMA (AAHM) - REABILITAÇÃO E REMODELAÇÃO DO PISO 0 DO EDIOFICIO C Edifícios/Reabilitação Serviços 788 700,00 Visado SDV 2016 28-09-2016
2016 1940 AL Município de Figueira da Foz Contrato de Empreitada Concurso Público CENTRO ESCOLAR DE S.PEDRO Edifícios Educação 777 097,93 Visado SDV 2016 30-09-2016
2015 2115 AL Município de Beja Contrato de Empreitada Concurso Público REQUALIFICAÇÃO DA RUA GENERAL TEOFILO TRINDADE -BEJA Vias de comunicação Estradas 774 384,95 Visado SDV 2015 27/11/2015
2016 566 SEL GEBALIS - Gestão do Arrendamento Social em Bairros Municipais de Lisboa, E. M., S. A.Contrato de Empreitada Concurso Público REABILITAÇÃO E CONSERVAÇÃO NO BAIRRO DR.ALFREDO BENSAUDE Edifícios/Reabilitação Social 774 258,37 Visado SDV 2016 08-06-2016
2015 2389 AL Município de Braga Contrato de Empreitada Concurso Público MAIS EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CÁVADO - MUNICÍPIO DE BRAGA. Instalações elétricas e mecânicasInstalações elétricas 771 034,53 Visado SDV 2015 16/12/2015
2014 2398 AL Freguesia de Marvila - Lisboa Contrato de Empreitada Concurso Público CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA DE MARVILA, EM LISBOA. Edifícios Serviços 767 857,48 Visado C/Recom. SDV2015 26/05/2015
2016 1914 AC Universidade de Lisboa - Reitoria Contrato de Empreitada Concurso Público CONSERVAÇÃO E REMODELAÇÃO DO EDIFICIO A DO INSTITUTO PARA A AINVESTIGAÇÃO INTERDISCIPLINAR DA U. DE LISBOA Edifícios/Reabilitação Educação 759 923,43 Visado C/Recom. SDV2016 06-10-2016
2015 626 AC Agência Portuguesa do Ambiente, I. P.Contrato de Empreitada Concurso Público ESTABILIZAÇÃO DAS ARRIBAS DA PRAIA DE SÃO BERNARDINO - PENICHE. Obras marítimas Proteção costeira 750 000,01 Homolog.Cf 2015 30/04/2015
2016 1093 AL Município de Aveiro Contrato de Empreitada Concurso Público INFRAESTRUTURAS VIARIAS DO PLANO DE PORMENOR DE PARTE DA ZONA INDUSTRIAL DE CACIA Infraestruturas Infraestruturas 749 003,80 V. Tácito 2016 29-07-2016
2015 2237 AL Freguesia de Alvalade - Lisboa Contrato de Empreitada Concurso Público CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO MUNICIPAL DA FREGUESIA DE ALVALADE Edifícios Desporto e atividades lúdicas 747 000,00 Visado C/Recom. SDV2015 19/11/2015
2015 2714 AL Município de Barcelos Contrato de Empreitada Concurso Público MAIS EFICIENCIA ENERGETICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CAVADO - MUNICIPIO DE BARCELOS Instalações elétricas e mecânicasInstalações elétricas 745 755,96 Visado C/Recom. SDV2015 30/12/2015
2014 1643 AL Município de Mértola Contrato de Empreitada Concurso Público Zona de Expansão Urbana 1 da Mina de S. Domingos - Obras de Urbanização Infraestruturas Infraestruturas 743 411,11 Visado SDV 2015 18/06/2015
2015 2647 SEE Infraestruturas de Portugal, S. A. Contrato de Empreitada Concurso Público EMPREITADA " EN118 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA ENTRE ALCOCHETE (kM10+050) E SAMORA CORREIA (KM31+640)" Vias de comunicação Estradas 741 725,14 Homolog.Cf 2015 30/12/2015
2015 361 AL Município de Moimenta da Beira Contrato de Empreitada Concurso Público MINIMIZAÇÃO DE RISCOS - DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS. Vias de comunicação Segurança 737 874,00 Visado C/Recom. SDV2015 18/03/2015
2015 779 SEE Polis Litoral Ria Formosa - Sociedade para a Requalificação e Valorização da Ria Formosa, S. A.Contrato de Empreitada Concurso Público INTERVENÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO DA ILHA DA CULATRA - NUCLEO DOS HANGARES NO AMBITO DA INTERVENÇÃO POLIS LITORAL RIA FORMOSA Obras marítimas Proteção costeira 734 297,81 Visado SDV 2015 13/05/2015
2016 722 AC Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P.Contrato de Empreitada Concurso Público SFP COIMBRA-INSTALAÇÃO DO ESPAÇO MULTIFUNCIONAL Edifícios/Reabilitação Serviços 733 345,76 Visado C/Recom. SDV2016 07-04-2016
2016 1913 AL Município de Santo Tirso Contrato de Empreitada Concurso Público REQUALIFICAÇÃO URBANA DA PRAÇA CAMILO CASTELO BRANCO E ESPAÇOS ADJACENTES - 1.ª FASE Obras de urbanização Arranjos exteriores 728 799,40 Visado C/Recom. SDV2016 18-10-2016
2016 2101 AL Município de Lisboa - Direção Municipal de FinançasContrato de Empreitada Concurso Público DEMOLIÇÃO E EMPAREDAMENTO DE CONSTRUÇÕES MUNICIPAIS Infraestruturas Infraestruturas 726 803,05 Visado SDV 2016 30-09-2016
2015 917 AC Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento RuralContrato de Empreitada Concurso Público CONSTRUÇÃO DA REDE SECUNDÁRIA DE REDO BLOCO DE COLMEAL DA TORRE (PROLONGAMENTO DO BLOCO DE BELMONTE) DO APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DA COVA DA BEIRA Obras hidráulicas Aproveitamento hidráulico 720 000,01 Homolog.Cf 2015 02/06/2015
2016 1515 AL Município das Caldas da Rainha Contrato de Empreitada Concurso Público REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA DO BAIRRO DOS ARNEIROS Edifícios/Reabilitação Educação 717 003,46 Homolog.Cf 2016 24-08-2016
2015 2091 AL Município de Valongo Contrato de Empreitada Concurso Público EDIFICIO FARIA SAMPAIO - CONCLUSÃO EDIFICIO B (LOJA DO CIDADÃO) Edifícios/Reabilitação Serviços 712 614,59 Visado SDV 2015 06/11/2015
2016 512 AL Município de Ovar Contrato de Empreitada Concurso Público CENTRO CIVICO DE CORTEGAÇA Edifícios Serviços 708 079,72 Homolog.Cf 2016 28-03-2016
2015 2728 AL Município da Amadora Contrato de Empreitada Concurso Público CONSTRUÇÃO DO REFEITORIO E COZINHA Edifícios Serviços 699 984,20 Visado C/Recom. SDV2016 16-02-2016
2016 2037 AL Município de Ponte de Sor Contrato de Empreitada Concurso Público CENTRO CULTURAL DE MONTARGIL Edifícios Cultura 698 461,76 Visado SDV 2016 27-10-2016
2015 950 AC Agência Portuguesa do Ambiente, I. P.Contrato de Empreitada Concurso Público RECUPERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA DUNAR DESDE A RIBEIRA DE SILVALDE ATÉ À LAGOA DE PARAMOS. Obras marítimas Proteção costeira 698 400,21 Homolog.Cf 2015 01/07/2015
2015 2174 AL Município de Fafe Contrato de Empreitada Concurso Público CONSTRUÇÃO DE UM EDIFICIO MULTI-FUNCIONAL Edifícios Desporto e atividades lúdicas 697 523,77 Visado SDV 2015 18/11/2015
2016 1863 AL Município de Cinfães Contrato de Empreitada Concurso Público CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DESPORTIVO DE NESPEREIRA. Edifícios Desporto e atividades lúdicas 696 576,33 Visado C/Recom. SDV2016 28-09-2016
2015 2717 AC Universidade de Lisboa - Reitoria Contrato de Empreitada Concurso Público REMODELAÇÃO DE ESPAÇOS DA REITORIA DA UNIVERSIDADE DE LISBOA Obras de urbanização Arranjos exteriores 695 000,00 Visado C/Recom. SDV2016 27-01-2016
2015 2238 AL Município de Matosinhos Contrato de Empreitada Concurso Público QUALIDADE 100% -REPARAÇÕES URGENTES DE PAVIMENTOS EM BETUMINOSO 2015- UNIÃO DE FREGUESIAS DE S.MAMEDE DE INFESTA E SENHORA DA HORA. Vias de comunicação Estradas 692 143,14 Visado C/Recom. SDV2015 07/12/2015
2015 1773 AL Município de Espinho Contrato de Empreitada Concurso Público EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CONCELHO DE ESPINHO. Instalações elétricas e mecânicasInstalações elétricas 689 839,96 Visado SDV 2015 16/10/2015
2015 2419 AL Município de Viseu Contrato de Empreitada Concurso Público EMPREITADA CONTÍNUA DE PAVIMENTAÇÃO EMBETUMINOSO -ANO DE 2015 Vias de comunicação Estradas 689 000,00 Homolog.Cf 2015 17/12/2015
2016 1489 AL Município de Mortágua Contrato de Empreitada Concurso Público EXECUÇÃO DA 1.ª FASE DAS INFRAESTRUTURAS DO PLANO DE PORMENOR PARA A AMPLIAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL MANUEL LOURENÇO FERREIRA. Infraestruturas Infraestruturas 687 722,27 Visado SDV 2016 11-08-2016
2016 953 AC Universidade de Coimbra - Reitoria Contrato de Empreitada Concurso Público REQUALIFICAÇÃO DA CANTINA AMARELA - SASUC - UNIVERSIDADE DE COIMBRA. Edifícios/Reabilitação Educação 684 884,08 Visado SDV 2016 09-08-2016
2016 1718 SEL Gestão de Obras Públicas da Câmara Municipal do Porto, E. M.Contrato de Empreitada Concurso Público REQUALIFICAÇÃO DO CAMPO E PISTA DE ATLETISMO DO COMPLEXO DESPORTIVO DE RAMALDE. Infraestruturas Desporto e atividades lúdicas 678 000,00 Visado C/Recom. SDV2016 28-09-2016
2015 415 AC Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I. P.Contrato de Empreitada Concurso Público CONSTRUÇÃO DO CEGMA - CENTRO DE ESTUDOS GEOLÓGICOS E MINEIROS DO ALENTEJO - EDIFÍCIO DE APOIO LOGÍSTICO, PAVILHÃO-LITOTECA E ARRANJOS EXTERIORES. Edifícios Serviços 677 615,61 Visado C/Recom. SDV2015 17/04/2015
2015 1072 AL Município de Almada Contrato de Empreitada Concurso Público CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM SUPERIOR ENTRE O PRAGAL 8QUINTA DOS CRASTOS9 E O PARQUE DA PAZ Vias de comunicação Passagem superior 677 589,11 Visado SDV 2015 27/08/2015
2015 1978 AL Município de Matosinhos Contrato de Empreitada Concurso Público REPARAÇÕES URGENTES DE PAVIMENTOS EM BETUMINOSO 2015- UNIÃO DE FREGUESIAS DE CUSTOIAS LEÇA DO BALIO E GUIFÕES Vias de comunicação Estradas 677 584,47 Visado C/Recom. SDV2015 12/11/2015
2016 21 AL Município de Santa Maria da Feira Contrato de Empreitada Concurso Público PAVIMENTAÇÃO EM BETÃO BETUMINOSO DE ARRUAMENTOS DO CONCELHO - 2.ª FASE. Vias de comunicação Estradas 675 540,01 Homolog.Cf 2016 12-02-2016
2016 2202 AL Município da Murtosa Contrato de Empreitada Concurso Público PARQUE DE LAZER DO MONTE Obras de urbanização Arranjos exteriores 673 500,00 Homolog.Cf 2016 12-10-2016
2016 151 SEE Infraestruturas de Portugal, S. A. Contrato de Empreitada Concurso Público EN13, PONTE S/ O RIO ÂNCORA AO KM 81+932, PI AO KM 82+890, PI AO KM 83+210 - REABILITAÇÃO DAS OBRAS DE ARTE. Vias de comunicação Estradas 672 964,44 Homolog.Cf 2016 14-04-2016
2016 1481 SEE Infraestruturas de Portugal, S. A. Contrato de Empreitada Concurso Público PROTEÇÃO ANTICORROSIVA DE PONTES METÁLICAS, NA LINHA DO NORTE - FASE 3 Vias de comunicação Estradas 670 589,95 Homolog.Cf 2016 11-08-2016
2015 2723 AL Município de Almeirim Contrato de Empreitada Concurso Público CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE VIATURAS E ARMAZEM DA UNIDADE DE RESERVA LOGISTICA NACIONAL DE PROTECÇÃO CIVIL Edifícios Serviços 668 023,71 Visado SDV 2016 04-02-2016
2015 693 SEL Gestão de Obras Públicas da Câmara Municipal do Porto, E. M.Contrato de Empreitada Concurso Público EMPREITADA DE VIA DE ATRAVESSAMENTO DOS BAIRROS NOVO DA PASTELEIRA E DE PINHEIRO TORRES - 1ºFASE Obras de urbanização Arranjos exteriores 667 172,69 Visado SDV 2015 13/05/2015
2014 2400 AL Município de Esposende Contrato de Empreitada Concurso Público CONSTRUÇÃO DA CICLOVIA DA MARGINAL - 3.ª FASE - ESPOSENDE. Infraestruturas Desporto e atividades lúdicas 665 823,89 Visado SDV 2015 08/01/2015
2014 2226 AL Município de Vila Nova de Paiva Contrato de Empreitada Concurso Público REQUALIFICAÇÃO DA EX - EN 323 VILA NOVA DE PAIVA - ALHAIS. Vias de comunicação Estradas 664 275,10 Visado SDV 2015 15/04/2015
2016 1762 SEL AR - Águas do Ribatejo, E. M., S. A. Contrato de Empreitada Concurso Público REMODELAÇÃO DA ETAR DE MURTEIRA Instalações elétricas e mecânicasTratamento ambiental 659 552,20 Visado SDV 2016 13-09-2016
2016 1640 AL Município da Sertã Contrato de Empreitada Concurso Público BENEFICIAÇÃO DO EDIFICIO DOS PAÇOSDO CONCELHO Edifícios/Reabilitação Serviços 658 682,64 Visado SDV 2016 22-08-2016
2016 1626 SEL AR - Águas do Ribatejo, E. M., S. A. Contrato de Empreitada Concurso Público EXECUÇÃO DA REMODELAÇÃO DA ETAR DA QUINTA DO PAPELÃO Instalações elétricas e mecânicasTratamento ambiental 658 624,17 Visado SDV 2016 31-08-2016
2015 185 AL Município de Matosinhos Contrato de Empreitada Concurso Público QUALIDADE 100% - REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS EM BETUMINOSO - LOTE 1 - MATOSINHOS. Vias de comunicação Estradas 654 000,01 Visado C/Recom. SDV2015 10/04/2015
2015 534 AL Município de Caminha Contrato de Empreitada Concurso Público Urgente CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DE LANHELAS Infraestruturas Desporto e atividades lúdicas 652 000,01 Visado SDV 2015 15/04/2015
2015 1505 AL Município de Vila Nova de FamalicãoContrato de Empreitada Concurso Público BENEFICIAÇÃO DA E.M.573 -1 - FREGUESIA DE REQUIÃO Vias de comunicação Estradas 649 969,77 Visado C/Recom. SDV2015 16/09/2015
2015 608 SEE Polis Litoral Sudoeste - Sociedade para a Requalificação e Valorização do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, S. A.Contrato de Empreitada Concurso Público Valorização e Qualificação da Praia do Malhão Obras marítimas Proteção costeira 649 190,00 Visado SDV 2015 22/04/2015
2016 865 AL Município de Mértola Contrato de Empreitada Concurso Público SANEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO EM JOÃO SERRA Infraestruturas Saneamento básico 645 509,37 Visado SDV 2016 31-05-2016
2015 1974 AL Município de Vila Nova de FamalicãoContrato de Empreitada Concurso Público BENEFICIAÇÃO DA EM 571 - 1 (1ª FASE) - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE LEMENHE, MOUQUiIM E JESUFREI Vias de comunicação Estradas 644 093,83 Homolog.Cf 2015 15/10/2015
2016 182 AL Município de Castelo Branco Contrato de Empreitada Concurso Público CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO E MELHORAMENTOS DE EDIFÍCIOS, PROPRIEDADE DO MUNICIPIO: REABILITAÇÃO DA FÁBRICA DE LANIFÍCIOS "CORGA" - MUSEU DE LANIFÍCIOS. Edifícios/Reabilitação Cultura 642 998,45 Visado SDV 2016 03-03-2016
2015 651 SEE EP - Estradas de Portugal, S. A. Contrato de Empreitada Concurso Público EN 114-2,KM O +325,PONTE SOBRE A RIBEIRA DE FREIRIA, SUBSTITUIÇÃO Vias de comunicação Estradas 642 852,56 Visado SDV 2015 13/05/2015
2015 631 AL Município de Oliveira de Frades Contrato de Empreitada Concurso Público REQUALIFICAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE FRADES Edifícios/Reabilitação Cultura 640 244,37 Visado C/Recom. SDV2015 22/05/2015
2016 448 SEL GEBALIS - Gestão do Arrendamento Social em Bairros Municipais de Lisboa, E. M., S. A.Contrato de Empreitada Concurso Público REABILITAÇÃO E DE CONSERVAÇÃO NO BAIRRO DO ARMADOR LOTES 772 A 781 Edifícios/Reabilitação Social 640 000,01 Visado SDV 2016 08-06-2016
2015 2729 AL Município da Amadora Contrato de Empreitada Concurso Público URBANIZAÇÃO NEUDEL/DAMAIA - EXECUÇÃO DAS OBRAS DE QUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO EM SUBSTITUIÇÃO DO URBANIZADOR. Obras de urbanização Arranjos exteriores 639 994,29 Visado C/Recom. SDV2016 16-02-2016
2016 1613 AL Município da Guarda Contrato de Empreitada Concurso Público REGENERAÇÃO URBANA - RUA DO COMÉRCIO E RUA AUGUSTO GIL. Vias de comunicação Estradas 636 695,19 Visado SDV 2016 31-08-2016
2016 1482 SEE Infraestruturas de Portugal, S. A. Contrato de Empreitada Concurso Público PROTEÇÃO ANTICORROSIVA DE PONTES METÁLICAS, NA LINHA DO OESTE. Vias de comunicação Estradas 636 143,41 Homolog.Cf 2016 11-08-2016
2016 1514 AL Município de Vila Real Contrato de Empreitada Concurso Público PAVIMENTAÇÕES EM BETUMINOSO NAS ZONAS RURAIS - 2016. Vias de comunicação Estradas 634 699,92 Homolog.Cf 2016 31-08-2016
2015 965 SEE Polis Litoral Ria Formosa - Sociedade para a Requalificação e Valorização da Ria Formosa, S. A.Contrato de Empreitada Concurso Público VALORIZAÇÃO HIDRODINÂMICA E MITIGAÇÃO DE RISCO - INTERVENÇÃO 3.1 - CANAL E ÁREA INTERIOR DO DELTA DE VAZANTE DA BARRA DA ARMONA, NO ÂMBITO DA INTERVENÇÃO POLIS LITORAL RIA FORMOSA. Obras marítimas Proteção costeira 629 200,00 Visado SDV 2015 17/06/2015
2016 1573 AL Município de Ponte de Lima Contrato de Empreitada Concurso Público CONSTRUÇÃO DE RELVADO SINTETICO - CAMPO MUNICIPAL DA GANDRA Infraestruturas Desporto e atividades lúdicas 626 968,59 Visado C/Recom. SDV2016 16-09-2016
2014 2487 Assoc TAGUSVALLEY - Associação para a Promoção e Desenvolvimento do Tecnopólo do Vale do TejoContrato de Empreitada Concurso Público Urgente Construção de aceleradores de empresa TagusValley - fase 1 Edifícios Serviços 623 521,10 Visado SDV 2015 04/02/2015
2016 1788 SEL Lisboa Ocidental, SRU - Sociedade de Reabilitação Urbana, E. M., S. A.Contrato de Empreitada Concurso Público CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SEGURANÇA AVANÇADO DO REGIMENTO DE SAPADORES BOMBEIROS , NO MARTIM MONIZ EM LISBOA Edifícios/Reabilitação Serviços 622 701,53 Visado C/Recom. SDV2016 16-09-2016
2016 1429 AL Município de Águeda Contrato de Empreitada Concurso Público REQUALIFICAÇÃO URBANA - RUA INFANTARIA 28, RUA DO OUTEIRO, RUA ESCOLA CENTRAL DE SARGENTOS, PRAÇA CONDE DE ÁGUEDA, INCLUINDO SOLUÇÃO MECÂNICA - REFORÇO LIGAÇÃO COTA ALTA/COTA BAIXA DA CIDADE. Vias de comunicação Estradas 620 300,99 Visado C/Recom. SDV2016 25-08-2016
2015 1807 AC Direção Regional de Cultura do AlgarveContrato de Empreitada Concurso Público REABILITAÇÃO DOS CORPOS DOS ANOS 90: CORPO BCD Edifícios/Reabilitação Cultura 610 807,53 Visado C/Recom. SDV2015 15/10/2015
2016 1067 AL Município de Ílhavo Contrato de Empreitada Concurso Público CASA DA MUSICA DA GAFANHA DA NAZARÉ Edifícios Cultura 607 206,42 Visado C/Recom. SDV2016 18-05-2016
2015 2331 AL Município de Figueira da Foz Contrato de Empreitada Concurso Público CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO SOCIAL DA FREGUESIA DE VILA VERDE Edifícios Social 607 000,00 Homolog.Cf 2015 23/11/2015
2016 1790 AL Município de Almada Contrato de Empreitada Concurso Público RENOVAÇÃO DAS REDES DE DRENAGEM E ABASTECIMENTO DE AGUA DE ALMADA A SUL DO MST - RUA LUIS DE QUEIROZ E AVENIDA RAINHA D. LEONOR (ESTE) Infraestruturas Saneamento básico 606 016,96 Visado C/Recom. SDV2016 14-10-2016
2014 2518 SEE CostaPolis - Sociedade para o Desenvolvimento do Programa Polis na Costa da Caparica, S. A. - Em LiquidaçãoContrato de Empreitada Concurso Público Reforço da defesa costeira no paredão das praias urbanas, zona de intervenção do programa polis na costa da caparica Obras marítimas Proteção costeira 600 000,01 Visado C/Recom. SDV2015 04/02/2015
2016 431 AL Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e AmadoraContrato de Empreitada Concurso Público REMODELAÇÃO AMPLIAÇÃO DE REDES DOPMÉSTICAS E UNITÁRIAS NO CONCELHO DE AMADORA PARA OS ANOS DE 2015 A 2017 Infraestruturas Saneamento básico 600 000,01 Homolog.Cf 2016 10-03-2016
2016 1924 AL Município de Cascais Contrato de Empreitada Concurso Público EMPREITADA DE "CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARRUAMENTOS NO CONCELHO DE CASCAIS" Vias de comunicação Estradas 599 697,01 Visado C/Recom. SDV2016 20-10-2016
2015 369 AL Município da Pampilhosa da Serra Contrato de Empreitada Concurso Público PAVIMENTAÇÃO DO CM 1374 ENTRE PORTELA DE UNHAIS - LIMITE DO CONCELHO DA COVILHA Vias de comunicação Estradas 599 606,08 Visado SDV 2015 04/03/2015
2015 34 AL Município de Tabuaço Contrato de Empreitada Concurso Público REABILITAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO DESTINADO A FORÇAS DE SEGURANÇA. Edifícios/Reabilitação Serviços 598 600,00 Visado SDV 2015 17/02/2015
2015 609 AL Município de Proença-a-Nova Contrato de Empreitada Concurso Público REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DA DEVESA EM SOBREIRA FORMOSA E REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO URBANO EM SOBREIRA FORMOSA - RUA DO COMÉRCIO Obras de urbanização Arranjos exteriores 597 867,59 Visado C/Recom. SDV2015 15/04/2015
2016 719 AL Município de Vila Nova de Gaia Contrato de Empreitada Ajuste Directo Sem Consulta 5.º PROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRETO NO ÂMBITO DO ACORDO QUADRO - ZONA A - BENEFICIAÇÃO DO PAVIMENTO EM VÁRIOS ARRUAMENTOS. Obras de urbanização Arruamentos 597 101,20 Visado SDV 2016 19-05-2016
2015 1494 AL Município de Pombal Contrato de Empreitada Concurso Público CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO C.M. 1054 (POMBAL -MOURISCAS) Vias de comunicação Passeios 596 387,24 Homolog.Cf 2015 07/08/2015
2015 1261 AL Município de Cabeceiras de Basto Contrato de Empreitada Concurso Público VARIANTE A EN205 ENTRE LAMEIROS E A SEDE DO CONCELHO - 2º FASE Vias de comunicação Estradas 594 898,68 Visado C/Recom. SDV2015 12/08/2015
2016 1600 AL Município de Mogadouro Contrato de Empreitada Concurso Público EXECUÇÃO DA OBRA DE REMODELAÇÃO DA REDE DE AGUA E SANEAMENTO DA ZONA ANTIGA DE BEMPOSTA Infraestruturas Saneamento básico 594 173,47 Visado SDV 2016 13-09-2016
2016 1360 AL Município de Gondomar Contrato de Empreitada Concurso Público REFORMULAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA EB 1MONTE CRASTO Edifícios/Reabilitação Educação 593 989,64 Homolog.Cf 2016 21-07-2016
2015 1258 AC Agência Portuguesa do Ambiente, I. P.Contrato de Empreitada Concurso Público REABILITAÇÃO DA PROTEÇÃO ADERENTE A NORTE E A SUL DO ESPORÃO N.º 1 E REABILITAÇÃO DOS ESPORÕES N.º 2 A SUL DO QUEBRA-MAR DE CASTELO DE NEIVA Obras marítimas Proteção costeira 591 801,81 Visado C/Recom. SDV2015 21/08/2015
2015 1220 AL Município da Maia Contrato de Empreitada Concurso Público CONSTRUÇÃO DO AERODROMO DE VILAR DE LUZ-REABILITAÇÃO DO TUINEL DO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ Vias de comunicação Aeródromo 588 349,01 Visado C/Recom. SDV2015 05/08/2015
Ano_proc Nº proc Tipo Entidade Tipo Processo Tipo Concurso Objecto Tipo Obra Subtipo Obra Valor Contrato Decisao Ano Decisao Data Decisao
2015 1927 AC Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.Contrato de Empreitada Concurso Público REMODELAÇÃO DO EDIFÍCIO 18 DO PARQUE DA SAÚDE DE LISBOA, AV. BRASIL, N.º 53. Edifícios/Reabilitação Serviços 586 089,67 Visado C/Recom. SDV2015 09/12/2015
2015 1161 AC Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, E.P.E. - LisboaContrato de Empreitada Concurso Público EXECUÇÃO DE OBRAS DE REMODELAÇÃO DO INTERNAMENTO DE ONCOLOGIA MÉDICA - 3.º PISO DO PAVILHÃO DE MEDICINA Edifícios/Reabilitação Justiça 585 000,00 Visado SDV 2015 29/07/2015
2012 1014 AL Município de Montemor-o-Velho Contrato de Empreitada Concurso Público CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE ESTRADAS, ARRUAMENTOS E CAMINHOS MUNICIPAIS DE MONTEMOR-OVELHO, GATÕES E SEIXO Vias de comunicação Estradas 577 639,88 Visado SDV 2015 15/09/2015
2016 1535 AL Município de Mafra Contrato de Empreitada Concurso Público AMPLIAÇÃO DA ESCOLA BASAICA DO 2ºE3º CICLO DA VENDA DO PINHEIRO Edifícios/Reabilitação Educação 575 112,50 Visado C/Recom. SDV2016 17-08-2016
2015 1998 AL Município de Vila Nova de Gaia Contrato de Empreitada Concurso Público REFORÇO DA PROTEÇÃO DA MARGEM DO ESTUARIO DO DOURO NO LUGAR ENTRE QUINTAS .FREGUESIA DE OLIVEIRA DO DOURO Obras hidráulicas Obras fluviais 573 840,00 Visado SDV 2015 04/11/2015
2015 841 SEE Polis Litoral Ria de Aveiro - Sociedade para a Requalificação e Valorização da Ria de Aveiro, S. A.Contrato de Empreitada Concurso Público REFORÇO DE MARGENS PELA RECUPERAÇÃO DE DIQUES E MOTAS COM VISTA Á PREVENÇÃO DE RISCOS - PORTAS DE AGUA E CANAL DE MIRA Obras marítimas Proteção costeira 573 695,37 Visado SDV 2015 06/05/2015
2014 2431 AL Município de Felgueiras Contrato de Empreitada Concurso Público Complexo das piscinas de Felgueiras - conservação/reparação/manutenção (obras de construção civil e eficiência energética- conclusão) Edifícios Desporto e atividades lúdicas 571 985,79 Visado C/Recom. SDV2015 20/02/2015
2014 2294 SEE Polis Litoral Norte - Sociedade para a Requalificação e Valorização do Litoral Norte, S. A.Contrato de Empreitada Concurso Público RECUPERAÇÃO, PROTEÇÃO DE SISTEMAS DUNARES DEGRADADOS E RENATURALIZAÇÃO DE ÁREAS NATURAIS DEGRADADAS - ÁREA COSTEIRA DE ESPOSENDE. Obras marítimas Proteção costeira 571 603,00 Visado SDV 2015 21/01/2015
2015 2160 Fund Fundação INATEL Contrato de Empreitada Concurso Limitado c/Prévia QualificaçãoCONSTRUÇÃO DO PASSADIÇO DE INTERLIGAÇÃO ENTRE O EDIFÍCIO TERMAL E O EDIFÍCIO PRINCIPAL DA UNIDADE HOTELEIRA DA FUNDAÇÃO INATEL EM MANTEIGAS Obras de urbanização Arranjos exteriores 571 296,08 Homolog.Cf 2015 10/12/2015
2016 997 AL Município de Pombal Contrato de Empreitada Concurso Público EMPREITADA DE "CM 1028 (MOITA DO BOI - ANTÕES - GUIA EN 109)". Vias de comunicação Estradas 570 000,00 Homolog.Cf 2016 17-05-2016
2015 346 AC Instituto Superior de Economia e Gestão - Universidade de LisboaContrato de Empreitada Concurso Público REQUALIFICAÇÃO DE INSTALAÇÕES DO ISEG DESTINADAS AO ENSINO Edifícios/Reabilitação Educação 568 998,88 Visado C/Recom. SDV2015 25/03/2015
2015 2783 AL Município de Sintra Contrato de Empreitada Concurso Público EMPREITADA DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE VIAS RODOVIÁRIAS. Vias de comunicação Estradas 568 377,31 Homolog.Cf 2016 15-01-2016
2015 1493 AL Município de Felgueiras Contrato de Empreitada Concurso Público Urgente REDE DE SANEAMENTO EM BAIXA - 2ºFASE- CARAMOS/FRIANDE (BACIA 82 A E 89)- CONCLUSAO Infraestruturas Saneamento básico 567 165,84 Visado C/Recom. SDV2015 19/08/2015
2016 1159 SEL INOVA - Empresa de Desenvolvimento Económico e Social de Cantanhede, E. M., S. A.Contrato de Empreitada Concurso Público REABILITAÇÃO DE CONDUTAS DE DISTRIBUIÇÃO E RAMAIS DOMICILIÁRIOS - ZMC DE PORTUNHOS, PENA, LEMEDE, CADIMA E SANGUINHEIRA. Infraestruturas Saneamento básico 566 535,18 Visado C/Recom. SDV2016 29-06-2016
2015 2370 AL Município de Matosinhos Contrato de Empreitada Concurso Público QUALIDADE 100% - REPARAÇÕES URGENTES DE PAVIMENTOS EM BETUMINOSO 2016. Vias de comunicação Estradas 566 037,14 Visado SDV 2015 22/12/2015
2015 2175 SEL INOVA - Empresa de Desenvolvimento Económico e Social de Cantanhede, E. M., S. A.Contrato de Empreitada Concurso Público REMODELAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO DE FEBRES Edifícios/Reabilitação Serviços 565 162,30 Visado C/Recom. SDV2015 25/11/2015
2015 2787 AL Município da Amadora Contrato de Empreitada Concurso Público REORDENAMENTO DA AVENIDA D. CARLOS I E TRATAMENTO PAISAGÍSTICO DAS ÁREAS ENVOLVENTES Obras de urbanização Arranjos exteriores 563 400,00 Visado C/Recom. SDV2016 16-02-2016
2016 1566 AL Município da Lagoa Contrato de Empreitada Concurso Público EXECUÇAO DA REDE DE AGUAS DE ABASTECIMENTO NAZONA DA CARAMUJEIRA Infraestruturas Saneamento básico 563 200,00 Visado SDV 2016 01-09-2016
2016 1528 AL Município da Murtosa Contrato de Empreitada Concurso Público HABITAÇÃO SOCIAL NA MURTOSA -OUTEIRO DA MACEDA- EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS Infraestruturas Infraestruturas 562 916,62 Homolog.Cf 2016 26-07-2016
2015 2390 AL Município de Carrazeda de Ansiães Contrato de Empreitada Concurso Público REQUALIFICAÇÃO DO CAMINHO DO CAMINHO MUNICIPAL PEREIROS,CODEÇAIS EM 314-1 Vias de comunicação Estradas 561 289,87 Homolog.Cf 2015 21/12/2015
2015 1823 AL Município de Lisboa - Direção Municipal de FinançasContrato de Empreitada Concurso Público CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE PÚBLICA DE SANEAMENTO NA ZONA ORIENTAL. Infraestruturas Saneamento básico 560 910,33 Homolog.Cf 2015 28/09/2015
2016 664 SEE Centro Hospitalar do Baixo Vouga, E.P.E. - AveiroContrato de Empreitada Concurso Público CRIAÇÃO DA UNIDADE DE CUIDADOS PALIATIVOS NO POLO DE ESTARREJA DO CHBV (HOSPITAL VISCONDE DE SALREU) Edifícios/Reabilitação Saúde 560 282,30 Homolog.Cf 2016 07-06-2016
2016 1394 SEL CMPH - DomusSocial - Empresa de Habitação e Manutenção do Município do Porto, E. M.Contrato de Empreitada Concurso Público REABILITAÇÃO BÁSICA DA CARAMILA Edifícios/Reabilitação Educação 560 000,01 Visado C/Recom. SDV2016 04-08-2016
2016 1829 AL Município de Águeda Contrato de Empreitada Concurso Público CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DA GNR DE ARRANCADA DO VOUGA, FREGUESIA DE VALONGO DO VOUGA. Edifícios Serviços 559 489,38 Visado C/Recom. SDV2016 30-09-2016
2015 178 AL Município de Miranda do Corvo Contrato de Empreitada Concurso Público Construção da rede de saneamento em senhor da serra e remodelação parcial da rede de aguas incluindo em chãs Infraestruturas Saneamento básico 556 327,15 Homolog.Cf 2015 24/04/2015
2015 1108 SEE EP - Estradas de Portugal, S. A. Contrato de Empreitada Concurso Público InternacionalMARCAÇÃO RODOVIARIA 2015 - LOTE Vlll Vias de comunicação Sinalização 556 266,03 Homolog.Cf 2015 16/07/2015
2015 1207 AL Município das Caldas da Rainha Contrato de Empreitada Concurso Público REPAVIMENTAÇÃO DE VIAS NA ZOINA SUL/2014 A-DOS-FRANCOS,SÃO GREGÓRIO,LANDAL,ALVORNINHA E VIDAIS Vias de comunicação Estradas 554 499,74 Homolog.Cf 2015 02/07/2015
2016 1484 AL Município de Vila de Rei Contrato de Empreitada Concurso Público REMODELAÇÃO/AMPLIAÇÃO DA ESCOLA BASICA E SECUNDÁRIA DO CENTRO DE PORTUGAL Edifícios/Reabilitação Educação 553 226,67 Visado SDV 2016 11-08-2016
2016 2016 AL Município de Tondela Contrato de Empreitada Concurso Público CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DA Z.I.M. DO LAJEDO - MODELAÇÃO DO TERRENO. Obras de urbanização Arranjos exteriores 552 715,34 Visado SDV 2016 06-10-2016
2015 1892 AL Município de Matosinhos Contrato de Empreitada Concurso Público REABILITAÇÃO DO CONJUNTOS HABITACIOPNAIS DA GUARDA I E DA GUARDA II - BLOCO D Edifícios/Reabilitação Social 550 373,25 Homolog.Cf 2015 02/10/2015
2015 2143 AC Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.Contrato de Empreitada Concurso Público CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DE MARTIM Edifícios Saúde 549 985,97 Visado C/Recom. SDV2016 06-05-2016
2015 187 AL Município da Anadia Contrato de Empreitada Concurso Público Beneficiação de diversas zonas industriais - paraimo Obras de urbanização Arranjos exteriores 549 856,84 Homolog.Cf 2015 23/02/2015
2014 1758 AL Município de Cascais Contrato de Empreitada Concurso Público Construção de Pequenos Arruamentos no Concelho de Cascais Vias de comunicação Estradas 547 560,00 Visado SDV 2015 24/02/2015
2015 2234 AL Município de Loulé Contrato de Empreitada Concurso Público BENEFICIAÇÃO DO ARRUAMENTO ENTRE O ESTÁDIO MUNICIPAL E A RUA QUINTA DE BETUNES. Vias de comunicação Arruamentos 544 750,16 Homolog.Cf 2015 24/11/2015
2015 1804 AC Direção Regional de Cultura do AlgarveContrato de Empreitada Concurso Público REABILITAÇÃO DOS CORPOS DOS ANJOS 90: CORPO A Edifícios/Reabilitação Cultura 544 000,00 Visado C/Recom. SDV2015 15/10/2015
2015 2130 SEE Polis Litoral Ria Formosa - Sociedade para a Requalificação e Valorização da Ria Formosa, S. A.Contrato de Empreitada Concurso Público REQUALIFICAÇÃO DO ACESSO À PRAIA DE FARO. Obras marítimas Proteção costeira 543 427,53 Visado SDV 2015 25/11/2015
2016 1418 AL Município de Águeda Contrato de Empreitada Concurso Público REABILITAÇÃO DE RUAS DO CONCELHO -LOTE 2 Vias de comunicação Estradas 543 407,70 Visado C/Recom. SDV2016 25-08-2016
2016 746 AL Município da Lousã Contrato de Empreitada Concurso Público MODERNIZAÇÃO DO EDIFICIO DOS PAÇOS DE CONCELHO Edifícios/Reabilitação Serviços 539 842,30 Visado SDV 2016 27-04-2016
2015 2543 SEL CMPH - DomusSocial - Empresa de Habitação e Manutenção do Município do Porto, E. M.Contrato de Empreitada Concurso Limitado c/Prévia QualificaçãoEMPREITADA DA REABILITAÇÃO DA "ILHA " DA BELA VISTA (1.º FASE) Edifícios/Reabilitação Social 539 745,09 Visado C/Recom. SDV2016 28-01-2016
2015 699 AL Município de Castelo Branco Contrato de Empreitada Concurso Público CONSTRUÇÃO, REPARAÇÃO E MELHORAMENTOS DE HABITAÇÕES, PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO: REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS NO BARROCAL, JUNTO À LINHA FÉRREA. Edifícios/Reabilitação Social 538 609,94 Visado SDV 2015 20/05/2015
2016 1976 AL Município de Vila Nova de Gaia Contrato de Empreitada ao abrigo do Acordo QuadroAjuste Directo Com Consulta 8º. PROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRETO NO AMBITO DO ACORDO QUADRO - ZONA B - REQUALIFICAÇÃO DA RUA HERÓIS DO ULTRAMAR - FASE 2. Obras de urbanização Arruamentos 537 764,80 Visado C/Recom. SDV2016 20-10-2016
2016 1615 AL Município de Almeida Contrato de Empreitada Concurso Público MEMORIAL AOS REFUGIADOS E CÔNSUL ARISTIDES DE SOUSA MENDES, EM VILAR FORMOSO. Infraestruturas Infraestruturas 537 000,00 Visado C/Recom. SDV2016 16-09-2016
2016 1591 SEL Gestão de Obras Públicas da Câmara Municipal do Porto, E. M.Contrato de Empreitada Concurso Público REQUALIFICAÇÃO DA EB VILARINHA Edifícios/Reabilitação Educação 535 482,92 Homolog.Cf 2016 20-09-2016
2015 983 AL Município de Castelo Branco Contrato de Empreitada Concurso Público OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO URBANAEM CASTELO BRANCO: REQUALIFICAÇÃO DE ARRUAMENTOS NO BAIRRO DA CARAPALHA, NA ZONA COMPREENDIDA ENTRE A RUA ENG. ADRIANO GODINHO E A ASSOCIAÇÃO DA CARAPALHA Obras de urbanização Arruamentos 533 000,00 Visado C/Recom. SDV2015 27/05/2015
2016 1759 AL Município de Silves Contrato de Empreitada Concurso Público SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA A SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES Infraestruturas Saneamento básico 532 071,84 Visado C/Recom. SDV2016 16-09-2016
2016 948 AL Município de Peniche Contrato de Empreitada Concurso Público REABILITAÇÃO DE 18 F OGOS DO BAIRRO SENHOR DO CALVARIO EM PENICHE Edifícios/Reabilitação Social 529 990,00 Visado SDV 2016 15-07-2016
2016 933 SEL CMPH - DomusSocial - Empresa de Habitação e Manutenção do Município do Porto, E. M.Contrato de Empreitada Concurso Público CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO A CUSTOS CONTROLADOS EM SÃO JOÃO DE DEUS. Edifícios Social 529 937,76 Visado C/Recom. SDV2016 08-07-2016
2016 289 AL Município de Almada Contrato de Empreitada Concurso Público REMODELAÇÃO E REABILITAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO FEIJÓ- RUA DOS CASTANHEIROS Edifícios/Reabilitação Serviços 529 857,30 Homolog.Cf 2016 23-02-2016
2015 458 AL Município de Oleiros Contrato de Empreitada Concurso Público OUTRAS PAVIMENTAÇÕES - BENEFICIAÇÃO DA EM ENTRE EM 350 E SOBRAL. Vias de comunicação Estradas 528 360,73 Visado C/Recom. SDV2015 25/03/2015
2015 1202 AL Município de Matosinhos Contrato de Empreitada Concurso Público ARRANJO URBANISTICO DA PRAÇA DA SENHORA DA HORA Obras de urbanização Arranjos exteriores 528 327,45 Homolog.Cf 2015 06/08/2015
2015 186 AL Município de Matosinhos Contrato de Empreitada Concurso Público QUALIDADE 100% - REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS EM BETUMINOSO - LOTE 2 - LEÇA DA PALMEIRA. Vias de comunicação Estradas 524 477,24 Visado C/Recom. SDV2015 10/04/2015
2015 1971 AL Município de Vila Nova de FamalicãoContrato de Empreitada Concurso Público REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PUBLICOS - ADRO DA IGREJA- UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ANTAS E ABADE DE VERMOIM Obras de urbanização Arranjos exteriores 523 657,84 Homolog.Cf 2015 02/10/2015
2016 1754 AL Município de Arcos de Valdevez Contrato de Empreitada Concurso Público REMODELAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL Edifícios/Reabilitação Serviços 520 412,51 Homolog.Cf 2016 20-09-2016
2016 1419 AL Município de Ponte de Sor Contrato de Empreitada Concurso Público EMPREITADA DE "NINHO DE EMPRESAS - FASE 2 - AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO". Edifícios/Reabilitação Serviços 519 807,94 Visado C/Recom. SDV2016 10-10-2016
2015 420 AL Município de Lousada Contrato de Empreitada Concurso Público CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL - PISTA DE ATLETISMO Infraestruturas Desporto e atividades lúdicas 515 438,79 Homolog.Cf 2015 10/03/2015
2015 2185 AL Município da Maia Contrato de Empreitada Concurso Público SUBSTITUIÇÃO DA CONDUTA DE AGUA NA RUA DO PAÇO Infraestruturas Saneamento básico 515 000,00 Visado C/Recom. SDV2015 18/11/2015
2016 35 SEE Infraestruturas de Portugal, S. A. Contrato de Empreitada Concurso Público EMPREITADA EN6-7, KM 3+150; IC19 KM 1+850. PASSAGENS SUPERIORES DE PEÕES. SUBSTITUIÇÃO DAS OBRAS DE ARTE. Vias de comunicação Estradas 514 372,94 Homolog.Cf 2016 22-04-2016
2015 1972 AL Município de Vila Nova de FamalicãoContrato de Empreitada Concurso Público BENEFICIAÇÃO DA EM 573-2 - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ANTAS E ABADE DE VERMOIM E UNIÃO DAS FREGUESIAS DE AVIDO E LAGOA Vias de comunicação Estradas 512 043,95 Homolog.Cf 2015 02/10/2015
2015 1713 SEL ESPAÇO MUNICIPAL - Renovação Urbana e Gestão de Património, E. M.Contrato de Empreitada Concurso Público EMPREITADA DE REABILITAÇÃO DA FACHADA PRINCIPAL E POSTERIOR DO EMPREENDIMENTO DO MEILÃO - ENTRADAS 399, 401 E 435. Edifícios/Reabilitação Social 512 000,01 Visado C/Recom. SDV2015 15/10/2015
2016 1081 AL Município das Caldas da Rainha Contrato de Empreitada Concurso Público SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO HOSPITAL TERMAL DE CALDAS DA RAINHA Infraestruturas Infraestruturas 511 916,75 Homolog.Cf 2016 31-05-2016
2015 1311 AL Município das Caldas da Rainha Contrato de Empreitada Concurso Público REPAVIMENTAÇÃO DE VIAS NA ZONA NASCENTE/2014 (SANTA CATARINA, CARVALHAL BENFEITO E SALIR DE MATOS). Vias de comunicação Estradas 510 800,00 Visado SDV 2015 17/07/2015
2014 2342 AL Município de Vila Real Contrato de Empreitada Concurso Público REABILITAÇÃO DO CAMPO DO CALVÁRIO. Obras de urbanização Arranjos exteriores 509 724,84 Visado C/Recom. SDV2015 14/01/2015
2016 2129 AL Município de Sernancelhe Contrato de Empreitada Concurso Público ZONA EMPRESARIAL DE SERNANCELHE - 1º FASAE Obras de urbanização Serviços 508 300,01 Visado C/Recom. SDV2016 14-10-2016
2015 20 AC Instituto Politécnico de Leiria Contrato de Empreitada Concurso Público REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO DE ENGENHARIA AUTOMÓVEL - CAMPUS 2 DO IPL Edifícios/Reabilitação Educação 504 799,30 Visado C/Recom. SDV2015 04/03/2015
2015 1538 AL Município de Castelo Branco Contrato de Empreitada Concurso Público REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO COBERTO DE ALCAINS E ENVOLVENTE Edifícios/Reabilitação Serviços 498 912,51 Homolog.Cf 2015 11/08/2015
2014 2344 AL Município de Torre de Moncorvo Contrato de Empreitada Concurso Público Eletrificação rural do douro no termo da união de freguesias urros - peredo dos castelhanos Instalações elétricas e mecânicasInstalações elétricas 497 154,31 Homolog.Cf 2015 05/02/2015
2016 1182 AL Município de Valença Contrato de Empreitada Concurso Público REQUALIFICAÇÃO URBANA DA RUA MANUEL TEMPORÃO, RUAS E LARGOS ADJACENTES Obras de urbanização Arruamentos 496 000,00 Visado C/Recom. SDV2016 14-10-2016
2016 1966 AL Município da Batalha Contrato de Empreitada Concurso Limitado c/Prévia QualificaçãoBENEFICIAÇÃO DE EDIFICIOS DA AUTARQUIA (REABILITAÇÃO E CONSERVAÇÃO ) - ADAPTAÇÃO DO EDIFICIO MUNICIPAL PARA ACOLHIMENTO DA LOJA DO CIDADÃO (IRN, AT E SS) Edifícios/Reabilitação Serviços 495 306,50 Homolog.Cf 2016 11-10-2016
2016 1719 AL Município de Valpaços Contrato de Empreitada Concurso Público EXECUÇÃO DA EMPREITADA LOJA DO CIDADÃO - VALPAÇOS Edifícios Serviços 495 000,00 Visado SDV 2016 18-10-2016
2015 354 SEL Gestão de Obras Públicas da Câmara Municipal do Porto, E. M.Contrato de Empreitada Concurso Público Obras de beneficiação exterior em edifícios municipais do bairro de Aldoar, bloco 14 Edifícios/Reabilitação Social 494 517,42 Visado SDV 2015 15/04/2015
2015 700 AL Município de Castelo Branco Contrato de Empreitada Concurso Público PRÉ-TRATAMENTO E DRENAGEM DE EFLUENTES DOMÉSTICOS E INDUSTRIAIS DA ZONA NORTE/NASCENTE DE CEBOLAIS DE CIMA PARA A ETAR DE CEBOLAIS/RETAXO. Infraestruturas Saneamento básico 493 395,01 Visado C/Recom. SDV2015 27/05/2015
2015 312 AL Município de Torres Vedras Contrato de Empreitada Concurso Público REFORÇO DA PROTEÇÃO COSTEIRA À PRAIA DE PORTO NOVO Obras marítimas Proteção costeira 491 373,00 Visado C/Recom. SDV2015 11/03/2015
2015 442 AC Universidade de Coimbra - Reitoria Contrato de Empreitada Ajuste Directo Com Consulta FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA DE FORNOS DE RESISTÊNCIA AO FOGO COM DOIS MÓDULOS, UM PARA ELEMENTOS CONSTRUTIVOS VERTICAIS E OUTRO PARA ELEMENTOS CONSTRUTIVOS HORIZONTAIS E RESPETIVOS SISTEMA DE EXAUSTÃO DE GASES E FUMOS E SISTEMA SISTEMA DE CONTROLO DOS FORNOS PARA O EDIFÍCIO DO LABORATÓRIO DE ENGENHARIA DO FOGO (FIRELAB-UC)Edifícios Educação 491 000,00 Visado SDV 2015 11/03/2015
2015 2194 AL Município de Coimbra Contrato de Empreitada Concurso Público ARRANJO URBANO E PAISAGISTUCO DO TERREIRO DA ERVA INCLUINDO REMODELAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS Obras de urbanização Arranjos exteriores 490 463,58 Homolog.Cf 2015 23/11/2015
2016 663 AL Município de Tavira Contrato de Empreitada Concurso Público REPARAÇÃO DO CM 1231 ENTRE FUZETA E CINTADOS (ATÉ AO LIMITE DO CONCELHO). Vias de comunicação Estradas 485 651,49 Visado SDV 2016 05-05-2016
2015 1115 AL Município de Nelas Contrato de Empreitada Concurso Público CONSTRUÇÃO DA ETAR DE CANAS DE SENHORIM Instalações elétricas e mecânicasTratamento ambiental 484 910,44 Homolog.Cf 2015 22/06/2015
2016 1934 AL Município de Figueira da Foz Contrato de Empreitada Concurso Público CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAUDE DE ALHADAS Edifícios Saúde 483 000,00 Visado SDV 2016 12-10-2016
2014 2336 AL Município de Caminha Contrato de Empreitada Concurso Público Ecovia Caminha - Caminho do Rio Minho (Caminha -Lanhelas) Infraestruturas Desporto e atividades lúdicas 482 361,00 Visado SDV 2015 05/02/2015
2015 1401 AL Município de Lisboa - Direção Municipal de FinançasContrato de Empreitada Concurso Público CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DAS COBERTURAS E DAS FACHADAS DO PISO 0 DOS LOTES 11 A 26 NO BAIRRO DA BOAVISTA - PIPARU Edifícios/Reabilitação Social 481 455,10 Homolog.Cf 2015 04/08/2015
2014 2372 SEE Unidade Local de Saúde da Guarda, E.P.E. - GuardaContrato de Empreitada Concurso Público Construção da unidade de saude familiar de figueira de castelo rodrigo Edifícios Saúde 479 124,91 Visado C/Recom. SDV2015 27/05/2015
2015 1856 AL Município de Pombal Contrato de Empreitada Concurso Público ARRANJOS URBANISTICOS E PASSEIOS NAS SEDES DE FREGUESIA (REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA IGREJA/S.SIMÃO DE LITÉM) Vias de comunicação Passeios 477 872,05 Homolog.Cf 2015 29/09/2015
2016 191 AL Município de Oeiras Contrato de Empreitada Concurso Público ESTACIONAMENTO PARA A FROTA, EM VILA FRIA Infraestruturas Infraestruturas 476 324,93 Homolog.Cf 2016 10-03-2016
2015 75 AL Município de Castelo Branco Contrato de Empreitada Concurso Público Renovação das Redes de Abastecimento de Água e de Drenagem Doméstica e Construção da Rede Pluvial nas Ruas Dr. Francisco José Palmeiro, Antigos Alunos de Castelo Branco e Parte da Dr. Henrique Carvalhão - Castelo Branco" Infraestruturas Saneamento básico 474 949,44 Visado C/Recom. SDV2015 17/02/2015
2015 2703 AL Município de Lisboa - Direção Municipal de FinançasContrato de Empreitada Concurso Público CONSTRUÇÃO DE PONTE CICLO-PEDONAL E ARRANJOS EXTERIORES Vias de comunicação Obra de arte corrente 473 393,98 Homolog.Cf 2015 30/12/2015
2016 1548 AL Município de Loures Contrato de Empreitada Concurso Público ESCOLA BÁSICA DA QUINTA DA ALEGRIA - REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO ESCOLAR. Edifícios/Reabilitação Educação 469 938,36 Homolog.Cf 2016 06-09-2016
2015 2021 SEE Infraestruturas de Portugal, S. A. Contrato de Empreitada Concurso Público EM102,KM 68+735,PONTE RODOVIARIA DO POCINHO- RECALÇAMENTO DAS FUNDAÇÕES DOS PILARES P2 E P3 Vias de comunicação Estradas 468 951,41 Homolog.Cf 2015 16/10/2015
2016 832 AL Freguesia de Campo de Ourique - LisboaContrato de Empreitada Concurso Limitado c/Prévia QualificaçãoESPAÇO CINEMA EUROPA ECE Edifícios/Reabilitação Cultura 468 721,00 Visado C/Recom. SDV2016 12-05-2016
2016 1527 AL Município de Lisboa - Direção Municipal de FinançasContrato de Empreitada Concurso Público BENEFICIAÇAO GERAL E REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PUBLICO - COMPLEXO DESPORTIVO DO CASAL VISTOSO Obras de urbanização Arranjos exteriores 468 000,00 Visado SDV 2016 20-07-2016
2014 2260 AL Município de Viana do Castelo Contrato de Empreitada Concurso Público REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO ZONA POENTE DO CENTRO HISTÓRICO DE VIANA DO CASTELO -RUA FREI BARTOLOMEU DOS MÁRTIRES E RUA CÓNEGO DOMINGOS BORLIDO Obras de urbanização Arranjos exteriores 467 950,79 Visado C/Recom. SDV2015 21/01/2015
2016 764 AL Município de Barcelos Contrato de Empreitada Concurso Público REQUALIFICAÇÃO DAS RUAS PADRE ALFREDO ROCHA MARTINS, CAMPO 25 DE ABRIL E RUA DR. FRANCISCO TORRES. Vias de comunicação Estradas 466 863,85 Homolog.Cf 2016 11-04-2016
2015 2697 AL Município de Matosinhos Contrato de Empreitada Concurso Público EMPREITADA DE "MOBILIDADE EM MATOSINHOS: RUA ALFREDO CUNHA" Vias de comunicação Desporto e atividades lúdicas 466 532,00 Visado SDV 2016 02-02-2016
2015 465 SEE Polis Litoral Sudoeste - Sociedade para a Requalificação e Valorização do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, S. A.Contrato de Empreitada Concurso Público REPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE AMBIENTE NATURAL PELA RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO DE SISTEMAS COSTEIROS EM SANTO ANDRÉ Obras marítimas Proteção costeira 461 933,82 Visado SDV 2015 25/03/2015
2015 1201 AL Município das Caldas da Rainha Contrato de Empreitada Concurso Público REPAVIMENTAÇÃOI DE VIAS NA ZONA POENTE /2014 (SALIR DOPORTO, SERRA DOP BOURO,TORNADA, NADADOURO E FOZ DO ARELHO) Vias de comunicação Estradas 460 928,36 Homolog.Cf 2015 02/07/2015
2015 562 SEE Polis Litoral Norte - Sociedade para a Requalificação e Valorização do Litoral Norte, S. A.Contrato de Empreitada Concurso Público REFORÇO DO SISTEMA DUNAR E PROTEÇÃO DA LINHA DE COSTA NA PRAIA DE OFIR - FASE 3 Obras marítimas Proteção costeira 459 977,67 Visado SDV 2015 22/04/2015
2016 1240 AL Município de São Pedro do Sul Contrato de Empreitada Concurso Público PAVILHÃO MULTIUSOS DE SANTA CRUZ DA TRAPA Edifícios Desporto e atividades lúdicas 459 383,49 Visado C/Recom. SDV2016 12-07-2016
Ano_proc Nº proc Tipo Entidade Tipo Processo Tipo Concurso Objecto Tipo Obra Subtipo Obra Valor Contrato Decisao Ano Decisao Data Decisao
2015 1999 AL Município de Viana do Castelo Contrato de Empreitada Concurso Público SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS EXSTENTES POR NOVAS DE TECNOLOGIA LED AO ABRIGO PROGRAMA POVT - ILUMINAR O ALTO MINHO Instalações elétricas e mecânicasInstalações elétricas 458 797,30 Visado SDV 2015 04/11/2015
2016 1005 AL Município de Fafe Contrato de Empreitada Concurso Público INTERVENÇÃO NO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO Edifícios/Reabilitação Serviços 457 357,20 Visado C/Recom. SDV2016 22-06-2016
2016 1692 AL Município de Coimbra Contrato de Empreitada Concurso Público ENCOSTA DA SOFIA-REQUALIFICAÇÃO DA RUA PEDRO ROCHA, RUA E TRAVESSA DE MONTARROIO E LADEIRA DO CARMO Vias de comunicação Estradas 456 865,84 Visado SDV 2016 16-09-2016
2015 418 AC Autoridade Tributária e Aduaneira Contrato de Empreitada Concurso Público REMODELAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO SERVIÇO DE FINANÇAS DE OEIRAS 2. Edifícios/Reabilitação Serviços 456 669,38 Visado SDV 2015 25/03/2015
2016 2067 AL Município de Pombal Contrato de Empreitada Concurso Público ARRANJOS E PASSEIOS NA SEDE FREGUESIA ILHA/REQUALIFICAÇÃO DO C.M. 1036-1 (ILHA DE CIMA - ILHA DE BAIXO) Obras de urbanização Arruamentos 456 200,00 Visado SDV 2016 12-10-2016
2015 1508 AL Município de Vila Nova de FamalicãoContrato de Empreitada Concurso Público LIGAÇÃO DA EN 14 À em EM 508-1- UNIÃO DAS FREGUESIAS DE V.N. DE FAMALICÃO E CALENDÁRIO Vias de comunicação Estradas 456 080,31 Visado C/Recom. SDV2015 16/09/2015
2015 2536 AL Município de Coruche Contrato de Empreitada Concurso Público INFRAESTRUTURAS DA ZIMB-ZONA DE EXPANSÃO ZONA INDUSTRIAL DO MONTE DA BARCA- CORUCHE Infraestruturas Infraestruturas 454 770,86 Homolog.Cf 2015 04/12/2015
2016 830 AL Município de Castelo Branco Contrato de Empreitada Concurso Público OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA NAS FREGUESIAS: REQUALIFICAÇÃO DO RECINTO DE FESTAS DA RAINHA SANTA ISABEL, EM TINALHAS. Obras de urbanização Arranjos exteriores 454 673,45 Homolog.Cf 2016 29-04-2016
2016 1696 AC Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços MarítimosContrato de Empreitada Concurso Público DRAGAGENS DE MANUTENÇÃO NO PORTINHO DE SÃO MARTINHO DO PORTO. Obras marítimas Dragagens 449 000,00 Visado SDV 2016 02-09-2016
2014 2237 SEL VISEU NOVO - SRU - Sociedade de Reabilitação Urbana de Viseu, S. A.Contrato de Empreitada Concurso Público REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO MUNICIPAL "CASA DA CALÇADA" EM VISEU. Edifícios/Reabilitação Cultura 446 358,00 Visado SDV 2015 19/02/2015
2016 903 AL Município de Valpaços Contrato de Empreitada Concurso Público CONSTRUÇÃO DE UM PAVILHÃO EM VILARANDELO DESTINADO AS ASSOCIAÇÕES CULTURAIS RECREATIVAS E DE SOLIDARIEDADE SOCIAL Edifícios Cultura 443 230,00 Visado C/Recom. SDV2016 20-07-2016
2016 1459 AL Município de Vila Nova de Gaia Contrato de Empreitada Ajuste Directo Sem Consulta ACORDO QUADRO - ZONA A- REABILITAÇÃO DO PAVIMENTO DA AV. DA REPUBLICA- SANTA MARINHA E MAFAMUDE Obras de urbanização Arruamentos 443 080,15 Visado C/Recom. SDV2016 16-09-2016
2016 899 AL Município das Caldas da Rainha Contrato de Empreitada Concurso Público CONSERVAÇÃO DA REDE VIARIA DA CIDADE /2014 (CIDADE E COTO) Vias de comunicação Estradas 441 999,98 Visado SDV 2016 05-05-2016
2015 1107 SEE EP - Estradas de Portugal, S. A. Contrato de Empreitada Concurso Público InternacionalMARCAÇÃO RODOVIARIA 2015 - LOTE Vll Vias de comunicação Sinalização 440 065,09 Homolog.Cf 2015 16/07/2015
2015 1635 AL Município de Belmonte Contrato de Empreitada Concurso Público Urgente REABILITAÇÃO E RECONVERSÃO DO MERCADO DE BELMONTE - PARA INSTALAÇÃO DA LOJA DO CIDADÃO Edifícios/Reabilitação Serviços 438 994,20 Visado SDV 2015 16/09/2015
2016 1449 AL Município de Vila Franca de Xira Contrato de Empreitada Concurso Público RECARGAS DE PAVIMENTOS - 2016 CONCELHO DE VILA FRANCA DE XIRA Vias de comunicação Estradas 436 950,81 Visado SDV 2016 15-07-2016
2016 1433 AL Município do Fundão Contrato de Empreitada Concurso Público OBRAS DE ALTERAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DO CONCELHO DO FUNDÃO Edifícios/Reabilitação Educação 436 870,32 Visado SDV 2016 22-08-2016
2016 619 AL Município de Leiria Contrato de Empreitada Concurso Público RESTAURO E REABILITAÇÃO DA IGRAJA DA MISERICORDIA DE LEIRIA Edifícios/Reabilitação Cultura 436 766,15 Visado SDV 2016 20-04-2016
2016 523 AL Município de Ponte de Lima Contrato de Empreitada Concurso Público ALARGAMENTO DA ATUAL REDE DE ESGOTOS - SANEAMENTO DE REFOIOS - 1.ª FASE. Infraestruturas Saneamento básico 433 970,95 Homolog.Cf 2016 28-03-2016
2015 2592 AL Município de Pombal Contrato de Empreitada Concurso Público ARRANJOS E PASSEIOS NA SEDE FREGUESIA CARRIÇO (REQUALIFICAÇÃO DO LARGO E AVENIDA DA IGREJA E ARRUAMENTOS CONTIGUOS) Obras de urbanização Arranjos exteriores 432 841,69 Homolog.Cf 2015 10/12/2015
2015 1788 AC Direção de Aquisições - Exército Contrato de Empreitada Concurso Público REABILITAÇÃO DA CASA DA GUARDA DO CENTRO DE COMUNICAÇÕES E DAS CASERNAS 5.1 ; 5.2 ; 5.3 ; 5.8 Edifícios/Reabilitação Serviços 431 107,56 Visado C/Recom. SDV2015 21/10/2015
2015 356 AL Município da Maia Contrato de Empreitada Concurso Público ESTÁDIO PROFESSOR DR. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO-REABILITAÇÃO DA PISTA DE ATLETISMO Edifícios Desporto e atividades lúdicas 430 883,08 Homolog.Cf 2015 06/04/2015
2015 1162 AL Município de Sintra Contrato de Empreitada Concurso Público DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS E PLUVIAIS NO BAIRRO DO TOTOBOLA Infraestruturas Saneamento básico 429 000,00 Homolog.Cf 2015 08/07/2015
2016 671 AL Município de Ílhavo Contrato de Empreitada Concurso Público NOVO QUARTEL DA GNR DE ILHAVO Edifícios Serviços 428 768,57 Visado SDV 2016 07-04-2016
2015 2715 SEL CMPH - DomusSocial - Empresa de Habitação e Manutenção do Município do Porto, E. M.Contrato de Empreitada Concurso Público REABILITAÇÃO DOS BLOCOS 46 A 52 DO BAIRRO DE SANTA LUZIA Edifícios/Reabilitação Social 428 521,86 Visado SDV 2016 29-01-2016
2016 2115 AC Universidade de Aveiro - Reitoria Contrato de Empreitada Concurso Público REABILITAÇÃO DO EDIFICIO DO DEPARTAMENTO DE LINGUAS CULTURAS DA UNIVERSIDADE DE AVEIRO Edifícios/Reabilitação Educação 427 730,10 Homolog.Cf 2016 25-10-2016
2015 433 AC Agência Portuguesa do Ambiente, I. P.Contrato de Empreitada Concurso Público REFORÇO DE DUNAS E PROTEÇÃO MARGINAL DA PRAIA DO PEDRÓGÃO A SUL DO PROMONTÓRIO E REABILITAÇÃO DE ACESSOS. Obras marítimas Proteção costeira 426 692,85 Visado SDV 2015 17/04/2015
2015 624 SEE Polis Litoral Sudoeste - Sociedade para a Requalificação e Valorização do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, S. A.Contrato de Empreitada Concurso Público REPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE AMBIENTE NATURAL NO CABO SARDÃO/ENTRADA DA BARCA. Obras marítimas Proteção costeira 423 000,01 Visado C/Recom. SDV2015 22/04/2015
2016 1921 AL Município de Santo Tirso Contrato de Empreitada Concurso Público REQUALIFICAÇÃO DA RUA SILVA ARAÚJO - FASE A - VILA DAS AVES. Obras de urbanização Arruamentos 421 677,61 Visado C/Recom. SDV2016 31-10-2016
2016 1461 SEL EMAS - Empresa Municipal de Água e Saneamento de Beja, E. M.Contrato de Empreitada Concurso Público REMODELAÇÃO DAS REDES PÚBLICAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS E PLUVIAIS DO BAIRRO DA APARIÇA E BAIRRO SOCIAL Infraestruturas Saneamento básico 421 617,23 Visado C/Recom. SDV2016 23-08-2016
2016 993 AL Município do Barreiro Contrato de Empreitada Concurso Público OBRAS DE CONCLUSÃO DE INFRAESTRUTURAS DA URBANIZAÇÃO DO CAMPO DAS CORDOARIAS Infraestruturas Infraestruturas 420 002,13 Visado SDV 2016 01-06-2016
2016 1565 AL Município da Lagoa Contrato de Empreitada Concurso Público REGENERAÇÃO URBANA DA RUA CORONEL FIGUEIREDO. DA PRAÇA DA REPUBLICA, DA RUA DR.MANUEL DA ARRIAGA E LARGO ALVES ROÇADAS EM LAGOA Vias de comunicação Estradas 419 288,03 Visado SDV 2016 01-09-2016
2015 1312 AL Município de Castelo Branco Contrato de Empreitada Concurso Público CONSTRUÇÃO DO AERÓDROMO DE CASTELO BRANCO : CONSTRUÇÃO DE TORRE E ACESSOS Vias de comunicação Aeródromo 418 999,95 Visado SDV 2015 22/07/2015
2016 1756 AL Município de Trancoso Contrato de Empreitada Concurso Público REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE TRANCOSO. Edifícios/Reabilitação Serviços 418 335,12 Visado C/Recom. SDV2016 14-10-2016
2016 662 AL Município de Pombal Contrato de Empreitada Concurso Público CENTRO ESCOLAR DE SANTIAGO DE LITÉM (CONSTRUÇÃO DE CANTINA E CONSERVAÇÃO DO EDIFICIO ESCOLAR EXISTENTE) Edifícios/Reabilitação Educação 417 700,00 Homolog.Cf 2016 28-03-2016
2015 88 SEE DOCAPESCA - Portos e Lotas, S. A. Contrato de Empreitada Concurso Público EXECUÇÃO DA EMPREITADA DO PORTO DE PESCA DE OLHÃO - REQUALIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO DA LOTA. Edifícios/Reabilitação Serviços 416 601,49 Visado SDV 2015 28/04/2015
2015 2644 AL Município de Vila Nova de Gaia Contrato de Empreitada ao abrigo do Acordo QuadroAjuste Directo Sem Consulta 1º PROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRETO NO ÂMBITO DO ACORDO QUADRO - ZONA B Obras de urbanização Arruamentos 416 183,00 Visado C/Recom. SDV2016 28-01-2016
2015 1933 AC Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P.Contrato de Empreitada Concurso Público SFP AMADORA - REMODELAÇÃO DO PAVILHÃO DO LAR E INSTALAÇÕES DA COZINHA Edifícios/Reabilitação Serviços 414 344,22 Visado C/Recom. SDV2015 12/11/2015
2016 183 AL Município de Castelo Branco Contrato de Empreitada Concurso Público CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CAMINHOS RURAIS AGRICOLAS E FLORESTAIS:BENEFICIAÇÕ E PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO RURTAL DE LIOGAÇÃO ENTRE A EM 525 E O LUGAR DE TRIPEIRO Vias de comunicação Estradas 413 501,49 Homolog.Cf 2016 08-02-2016
2015 2035 AL Município de Oeiras Contrato de Empreitada Concurso Público REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DA PATRIA NOVA - CARNAXIDE Obras de urbanização Arranjos exteriores 412 691,60 Visado SDV 2015 16/12/2015
2015 1583 AL Freguesia de Santa Maria Maior - LisboaContrato de Empreitada Concurso Público REQUALIFICAÇÃO E REPERFILAMENTO DA RUA DOS REMÉDIOS EM LISBOA Obras de urbanização Arruamentos 408 999,09 Visado SDV 2015 07/10/2015
2015 1825 AL Município de Sintra Contrato de Empreitada Concurso Público EXECUÇÃO DE LOJA DO CIDADÃO NO CACÉM Edifícios Serviços 405 127,76 Visado C/Recom. SDV2015 15/10/2015
2015 1208 AC Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I. P.Contrato de Empreitada Concurso Público REMODELAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DAS REDES DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA E CONDUTA ELEVATÓRIA DE SANEAMENTO DO CAIS DA RÉGUA. Infraestruturas Saneamento básico 404 753,45 Visado C/Recom. SDV2015 03/08/2015
2015 672 AL Serviços Municipalizados de Água e Saneamento do Município de Torres VedrasContrato de Empreitada Concurso Público CONSTRUÇÃO DO RESERVATORIO DO CASAL COCHIM Infraestruturas Saneamento básico 404 716,99 Visado C/Recom. SDV2015 30/04/2015
2016 994 AL Município do Barreiro Contrato de Empreitada Concurso Público CONSTRUÇÃO DE ARRUAMENTO PROVISÓRIO E REFORMULAÇÃO DO LARGO ALEXANDRE HERCULANO Obras de urbanização Arruamentos 399 462,00 Visado SDV 2016 01-06-2016
2016 1151 AL Município da Póvoa de Varzim Contrato de Empreitada Concurso Público REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL - 1º PISO E ACESSOS VERTICAIS Edifícios/Reabilitação Serviços 398 382,16 Visado SDV 2016 01-06-2016
2015 1166 AC Universidade de Aveiro - Reitoria Contrato de Empreitada Concurso Público REQUALIFICAÇÃO DO EDIFICIO DA BIBLIOTECA DA UNIVERSIDADE DE AVEIRO Edifícios/Reabilitação Educação 398 273,05 Homolog.Cf 2015 15/07/2015
2015 567 AC Universidade de Coimbra - Reitoria Contrato de Empreitada Concurso Público CONSERVAÇÃO DO PAVILHÃO 3 DO ESTÁDIO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA Edifícios/Reabilitação Educação 396 383,99 Homolog.Cf 2015 31/03/2015
2015 963 AC Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços MarítimosContrato de Empreitada Concurso Público PORTO DA ERICEIRA -RECUPERAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DA ARRIBA DA PRAIA DOS PESCADORES Obras marítimas Proteção costeira 396 000,00 Homolog.Cf 2015 29/06/2015
2015 948 AC Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I. P.Contrato de Empreitada Ajuste Directo Com Consulta REMODELAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DOSS ERVIÇOS DA CONSERVATÓRIA DO REGISTO CIVIL, PREDIAL E COMERCIAL - BALCÃO ÚNICO - IRN - DE SETÚBAL - NO ÃMBITO DO MAPA JUDICIÁRIO Edifícios/Reabilitação Justiça 395 767,53 Visado SDV 2015 04/06/2015
2015 2371 AL Município de Matosinhos Contrato de Empreitada Concurso Público QUALIDADE 100% - REPARAÇÕES URGENTES DE PAVIMENTOS EM BETUMINOSO 2015. Vias de comunicação Estradas 395 094,34 Visado SDV 2015 22/12/2015
2016 1833 AL Município de Matosinhos Contrato de Empreitada Concurso Público PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - REMODELAÇÃO DOS ARMAZÉNS GERAIS - FASE A. Edifícios/Reabilitação Serviços 394 843,57 Visado C/Recom. SDV2016 28-09-2016
2015 1066 AL Município de Sousel Contrato de Empreitada Concurso Público CENTRO ESCOLAR -PAVILHÃO - REMODELAÇAO DO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DE SOUSEL Edifícios/Reabilitação Educação 394 766,20 Visado C/Recom. SDV2015 01/07/2015
2016 444 AL Município de Ponte de Lima Contrato de Empreitada Concurso Público CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PASSEIOPS E OUTROS ESPAÇOS PUBLICOS -REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DA IGREJA -FONTÃO Obras de urbanização Arranjos exteriores 394 555,00 Visado SDV 2016 22-03-2016
2016 2203 AL Município da Murtosa Contrato de Empreitada Concurso Público MOLHE NORTE DO PORTO DE ABRIGO DA TORREIRA Obras marítimas Proteção costeira 394 534,98 Homolog.Cf 2016 12-10-2016
2016 1460 AL Município de Castelo Branco Contrato de Empreitada Concurso Público RENOVAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E MELHORIA DA DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSOS ARRUAMENTOS - CEBOLAIS DE CIMA Infraestruturas Saneamento básico 394 402,08 Visado SDV 2016 11-08-2016
2014 2282 AL Município de Matosinhos Contrato de Empreitada Concurso Público MATOSINHOS MAR - REQUALIFICAÇÃO DA ORLA COSTEIRA - MEDIDAS DE DEFESA COSTEIRA - LOTE 2 RECONSTRUÇÃO DE PASSADIÇOS E AFINS - TRABALHOS EM MADEIRA E PROTEÇÕES DUNARES Obras marítimas Proteção costeira 394 302,00 Visado SDV 2015 04/03/2015
2015 2643 AL Município de Vila Nova de Gaia Contrato de Empreitada ao abrigo do Acordo QuadroAjuste Directo Sem Consulta 1º PROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRETO NO ÂMBITO DO ACORDO QUADRO - ZONA A Obras de urbanização Arruamentos 394 070,15 Visado C/Recom. SDV2016 28-01-2016
2016 1917 AL Município de Pombal Contrato de Empreitada Concurso Público EMPREITADA DE "FREGUESIA DE ALMAGREIRA/ASFALTAGEM DE ESTRADAS E CAMINHOS NA FREGUESIA [REQUALIFICAÇÃO DA E.M. 529 (ALMAGREIRA - VASCOS - BARBAS NOVAS) E C. M. 1015 (BARBAS NOVAS - BORDA DO RIO)]" Vias de comunicação Estradas 393 900,01 Homolog.Cf 2016 19-09-2016
2016 19 SEL CMPH - DomusSocial - Empresa de Habitação e Manutenção do Município do Porto, E. M.Contrato de Empreitada Concurso Público REPARAÇÃO / CONSERVAÇÃO GERAL DE FACHADAS DO AGRUPAMENTO HABITACIONAL DO ILHEU - BLOCOS 1, 2, 3 E 6 Edifícios/Reabilitação Social 393 808,78 Visado SDV 2016 04-02-2016
2016 443 AL Município do Alvito Contrato de Empreitada Concurso Público REABILITAÇÃO DAS PISCINAS MUNICIPAIS DE ALVITO - FASE 1 Edifícios/Reabilitação Desporto e atividades lúdicas 393 802,90 Visado SDV 2016 07-04-2016
2016 1303 AL Município de Valpaços Contrato de Empreitada Concurso Público BENEFICIAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DA AV.ª SÁ CARNEIRO, EM VALPAÇOS Obras de urbanização Arruamentos 390 095,00 Visado SDV 2016 22-06-2016
2015 2608 AL Município de Matosinhos Contrato de Empreitada Concurso Público MODERNIZAÇÃO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDIFICIOS MUNICIPAIS - EDIFICIO PAÇOS DOP CONCELHO Edifícios/Reabilitação Serviços 389 789,40 Visado SDV 2016 10-02-2016
2015 1507 AL Município de Vila Nova de FamalicãoContrato de Empreitada Concurso Público BENEFICIAÇÃO DO CM 1464/1464-1- FREGUESIA DE RIBEIRÃO Vias de comunicação Estradas 389 634,40 Visado C/Recom. SDV2015 16/09/2015
2016 1964 AL Município da Lagoa Contrato de Empreitada Concurso Público ESTAÇÃO ELEVATÓRIA E CONDUTA ELEVATÓRIA DE ALPORCHINHOS Instalações elétricas e mecânicasSaneamento básico 389 075,81 Visado C/Recom. SDV2016 07-10-2016
2016 434 AL Município de Vila Franca de Xira Contrato de Empreitada Concurso Público ADAPTAÇÃO DAS ANTIGAS INSTALAÇÕES DA GNR EM ESQUADRA DA PSP Edifícios/Reabilitação Serviços 388 999,97 Homolog.Cf 2016 11-03-2016
2015 390 AL Município de Castelo Branco Contrato de Empreitada Concurso Público REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA EM ALCAÍNS - REQUALIFICAÇÃO DE ARRUAMENTOS. Obras de urbanização Arruamentos 388 440,96 Visado C/Recom. SDV2015 12/05/2015
2015 529 AL Município de Ponte de Lima Contrato de Empreitada Concurso Público PARQUE DA VILA - PARQUE URBANO DE PONTE DE LIMA Infraestruturas Desporto e atividades lúdicas 388 155,20 Homolog.Cf 2015 20/03/2015
2015 2318 AC Comando da Logística - Exército Contrato de Empreitada Concurso Público REPARAÇÃO GERAL DA COZINHA E REFEITÓRIO E REMODELAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE MATERIAL DE GUERRA - QUARTEL DA NAZARÉ (RG3) - PM 026/FUNCHAL. Edifícios/Reabilitação Serviços 388 000,00 Homolog.Cf 2015 17/12/2015
2015 2191 AL Município de Almada Contrato de Empreitada Concurso Público EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES PARA O PESSOAL DA LU/DJEV (LIMPEZA URBANA/DIVISÃO DE JARDINS E ESPAÇOS VERDES ) DO LARANJEIRO/FEIJÓ - MERCADO DO LARANJEIRO RUA D.DUARTE Edifícios Serviços 387 890,00 Homolog.Cf 2015 24/11/2015
2015 1048 AL Município de Elvas Contrato de Empreitada Concurso Público ACESSO AO FORTE DA GRAÇA -ESTACIONAM,ENTO E INFRAESTRUTURAS EXTERIORES Obras de urbanização Arranjos exteriores 387 036,55 Homolog.Cf 2015 24/06/2015
2016 1551 AL Município de Loures Contrato de Empreitada Concurso Público ESCOLA BÁSICA N.º 3 DA BOBADELA - AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DO EDIFÍCIO. Edifícios/Reabilitação Educação 385 986,00 Homolog.Cf 2016 06-09-2016
2016 461 AL Município de Ponte de Lima Contrato de Empreitada Concurso Público CENTRO NAUTICO -AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE APOIO A ACTIVIDADES NAUTICAS -2º FASE Edifícios/Reabilitação Desporto e atividades lúdicas 383 963,57 Visado SDV 2016 16-03-2016
2016 767 AL Município de Castelo Branco Contrato de Empreitada Concurso Público RENOVAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS NA AV.ª MÁRTIRES DA PÁTRIA, AV.ª VAZ PRETO E RUA EGAS MONIZ - ESCALOS DE BAIXO. Infraestruturas Infraestruturas 382 860,17 Homolog.Cf 2016 28-04-2016
2015 1209 AL Município de Setúbal Contrato de Empreitada Concurso Público REFORMULAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E TRATAMENTO DE FARALHÃO E PONTES - 1ª FASE - SUBSISTEMA DE FARALHÃO Infraestruturas Saneamento básico 382 490,00 Visado C/Recom. SDV2016 10-05-2016
2015 1769 AC Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P.Contrato de Empreitada Concurso Público "SFP TOMAR - SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURAS". Edifícios/Reabilitação Serviços 380 918,10 Visado C/Recom. SDV2015 28/10/2015
2015 1881 AL Município de Castelo Branco Contrato de Empreitada Concurso Público RENOVAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS ZONAS POENTE E NASCENTE DA POVOAÇÃO DE ALMACEDA Infraestruturas Saneamento básico 378 881,03 Homolog.Cf 2015 02/10/2015
2016 1925 AL Município de Almeirim Contrato de Empreitada Concurso Público REMODELAÇÃO DA ESCOLA MOINHO DE VENTO EM ALMEIRIM Edifícios/Reabilitação Educação 378 173,86 Visado SDV 2016 21-09-2016
2016 1599 AL Município de Mogadouro Contrato de Empreitada Concurso Público EXECUÇÃO DA OBRA DE REMODELAÇÃO DA REDE DE AGUA E SANEAMENTO DA ZONA ANTIGA DE PEREDO DE BEMPOSTA Infraestruturas Saneamento básico 377 809,00 Visado SDV 2016 13-09-2016
2015 407 AL Município de Sesimbra Contrato de Empreitada Concurso Público Recuperação da infraestruturas eléctricas MT e BT e de telecomunicações da AUGI 24 da Ribeira do Marchante Instalações elétricas e mecânicasInstalações elétricas 377 600,00 Visado C/Recom. SDV2015 23/04/2015
2015 40 Assoc Associação para o Desenvolvimento do Brigantia Ecopark - BragançaContrato de Empreitada Concurso Público ACABAMENTOS DOS LABORATÓRIOS E INCUBADORAS - BRIGANTIA ECOPARK EDIFÍCIO CENTRAL. Edifícios Serviços 374 989,99 Visado SDV 2015 29/07/2015
2015 788 AL Município de Oliveira de Frades Contrato de Empreitada Concurso Público REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO POSTO TERRITORIAL DA GNR DE OLIVEIRA DE FRADES Edifícios/Reabilitação Serviços 374 802,32 Visado C/Recom. SDV2015 03/06/2015
2016 1069 AL Município de Beja Contrato de Empreitada Concurso Público REABILITAÇÃO DO ANTIGO EDIFICIO DO CLUBE BEJENSE (ESPAÇO CRIATIVO) Edifícios/Reabilitação Cultura 374 037,11 Visado SDV 2016 22-06-2016
2016 1747 AC Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I. P.Contrato de Empreitada Concurso Público INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO E CONFORTO TÉRMICO NO PALÁCIO DE JUSTIÇA DE VILA NOVA DE GAIA. Edifícios/Reabilitação Justiça 373 730,72 Visado C/Recom. SDV2016 14-10-2016
2016 732 AL Município de Guimarães Contrato de Empreitada Concurso Público ADAPTAÇÃO DA ANTIGA EB1 DO BAIRRO/PEVIDÉM PARA ESCOLA DE MÚSICA. Edifícios/Reabilitação Educação 370 823,22 Homolog.Cf 2016 15-04-2016
2016 517 AL Município de Fafe Contrato de Empreitada Concurso Público EMPREITADA BENEFICIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO CAMINHO DO SAIBRO-REGADAS Vias de comunicação Caminhos 370 756,12 Visado C/Recom. SDV2016 27-04-2016
2015 1019 AL Município de Pombal Contrato de Empreitada Concurso Limitado c/Prévia QualificaçãoPONTE SOBRE O RIO ARUNCA NO LUGAR DE REIS/ALMAGREIRA Vias de comunicação Obra de arte corrente 369 000,00 Homolog.Cf 2015 02/06/2015
2015 2555 AL Município de Vouzela Contrato de Empreitada Concurso Público REMODELAÇÃO DIO PARQUE DE CAMPISMO DE VOUZELA Infraestruturas Desporto e atividades lúdicas 368 171,83 Visado C/Recom. SDV2016 19-01-2016
2016 2303 AL Município de Pombal Contrato de Empreitada Concurso Público CM 1042 ESTRADA DE SOURE (PINHEIRINHO - ALTO DOS CRESPOS) Vias de comunicação Estradas 367 701,17 Homolog.Cf 2016 26-10-2016
2016 1049 AL Município de Monchique Contrato de Empreitada Concurso Público CONSTRUÇÃO DO RESERVATÓRIO DE AGUA NO SITIO DA SERRA Infraestruturas Saneamento básico 367 078,53 Visado SDV 2016 14-10-2016
2016 1301 AL Município de Tavira Contrato de Empreitada Concurso Público PAVIMENTAÇÕES NA FREGUESIA DE CACHOPO Vias de comunicação Estradas 366 721,48 Homolog.Cf 2016 24-06-2016
2015 74 AL Município de Bragança Contrato de Empreitada Concurso Público REMODELAÇÃO DO PARQUE DE CAMPISMO MUNICIPAL Infraestruturas Desporto e atividades lúdicas 366 315,18 Homolog.Cf 2015 13/03/2015
2016 921 SEE Infraestruturas de Portugal, S. A. Contrato de Empreitada Concurso Público TRATAMENTOS DE REFORÇO E ANTICORROSIVOS NA LINHA DE CASCAIS 212 Vias de comunicação Estradas 366 000,01 Visado SDV 2016 05-07-2016
2015 2750 AL Município de Oeiras Contrato de Empreitada Concurso Público BAIRRO CASAL DA CHOCA - INFRAESTRUTURAS DOS ARTIGOS MATRICIAIS. Infraestruturas Infraestruturas 365 919,25 Visado SDV 2016 10-03-2016
2015 1403 AL Município de Alcobaça Contrato de Empreitada Concurso Público REFORÇO E ADAPTAÇÃO DAS ESTRUTURAS DE DEFESA COSTEIRA - ESTABILIZAÇÃO DA ARRIBA DE VALE DO GUIZO, SÃO MARTINHO DO PORTO Obras marítimas Proteção costeira 364 615,00 Visado C/Recom. SDV2015 16/09/2015
Ano_proc Nº proc Tipo Entidade Tipo Processo Tipo Concurso Objecto Tipo Obra Subtipo Obra Valor Contrato Decisao Ano Decisao Data Decisao
2016 1601 AL Município de Mogadouro Contrato de Empreitada Concurso Público EXECUÇÃO DA OBRA DA OBRA DE CAMINHO AGRICOLA DE VILAR DO REI A ESTAÇÃO DE MOGADOURO - BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO AGRICOLA DE URROS A BEMPOSTA - REQUALIFICAÇÃO DO CAMINHO RURAL DO ROMÃO - EXECUÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL DA E.M. 593 A PARADELAVias de comunicação Caminho agrícola 364 022,22 Visado SDV 2016 13-09-2016
2016 766 AL Município de Leiria Contrato de Empreitada Concurso Público REQUALIFICAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS NAS FREGUESIAS DE AMOR BIDOEIRA DE CIMA MILAGRES E UNIÃO DE FREGUESIAS DE SOUTO DA CARPALHOSA E ORTIGOSA Vias de comunicação Estradas 364 000,00 Homolog.Cf 2016 14-04-2016
2016 1884 AL Município de Castelo Branco Contrato de Empreitada Concurso Público CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE DRENAGEM, DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE TELECOMUNICAÇÕES NAS RUAS CONSELHEIRO ALBUQUERQUE, DADRÁ E PEDRO DA FONSECA - CASTELO BRANCO.Infraestruturas Infraestruturas 363 844,10 Visado SDV 2016 21-09-2016
2015 2001 AL Município de Alcobaça Contrato de Empreitada Concurso Público REFORÇO DA DEFESA LONGOTUDINAL ADERENTE NA PRAIA DE PAREDES DA VITÓRIA Obras marítimas Proteção costeira 360 682,39 Visado SDV 2015 09/12/2015
2016 522 AC Instituto do Cinema e do Audiovisual, I. P.Contrato de Empreitada Concurso Limitado c/Prévia QualificaçãoREMODELAÇÃO DO EDIFÍCIO DOS ANTIGOS LABORATÓRIOS DA "TOBIS PORTUGUESA". Edifícios/Reabilitação Serviços 359 767,25 Visado SDV 2016 18-05-2016
2016 1492 AL Município de Lisboa - Direção Municipal de FinançasContrato de Empreitada Concurso Público PROJETO DE REABILITAÇÃO DO JARDIM BOTÂNICO. Obras de urbanização Arranjos exteriores 359 702,57 Visado SDV 2016 20-07-2016
2015 2513 AL Município de Oeiras Contrato de Empreitada Concurso Público HABITAÇÃO JOVEM - RUA COSTA PINTO N.º 126-132 - PAÇO DE ARCOS. Edifícios Social 358 900,00 Visado SDV 2016 19-02-2016
2016 1513 AL Serviços Municipalizados de Saneamento Básico do Município de Viana do CasteloContrato de Empreitada Concurso Público REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS E REDE DE AGUA DE VILA DO PUNHE E CASTELO DO NEIVA Infraestruturas Saneamento básico 357 907,43 Homolog.Cf 2016 11-08-2016
2015 629 AL Município de Figueira da Foz Contrato de Empreitada Concurso Público CENTRO ESCOLAR MARINHA DAS ONDAS Edifícios Educação 357 000,00 Visado SDV 2015 09/04/2015
2016 1864 AL Município de Leiria Contrato de Empreitada Concurso Público REQUALIFICAÇÃO DA EM 532 E RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - UNIÃO DE FREGUESIAS COLMEIAS E MEMÓRIA. Vias de comunicação Estradas 352 678,00 Visado SDV 2016 16-09-2016
2016 2124 AL Município de Almodôvar Contrato de Empreitada Ajuste Directo Sem Consulta CONCLUSÃO DA REMODELAÇÃO DO CINETEATRO DE ALMODOVAR Edifícios/Reabilitação Cultura 322 394,50 Visado SDV 2016 20-10-2016
2016 2169 AL Município de Sabrosa Contrato de Empreitada Concurso Público ARRUAMENTOS E PAVIMENTAÇÃO DO CONCELHO - LOTE 1 - EM FERRÃO A DONELO; LOTE 2 - EM 1258 GOUVINHAS AO LIMITE DO CONCELHO; LOTE 3 - EM 1267 CELEIRÓS A PARADELINHA" Vias de comunicação Estradas 289 550,76 Visado SDV 2016 14-10-2016
2016 491 AL Município da Amadora Contrato de Empreitada Concurso Público REQUALIFICAÇÃO DE PAVIMENTOS 2016/2017-ZONA NORTE Vias de comunicação Estradas 240 553,84 Visado SDV 2016 23-03-2016
2016 492 AL Município da Amadora Contrato de Empreitada Concurso Público REQUALIFICAÇÃO DE PAVIMENTOS 2016/2017-ZONA CENTRO Vias de comunicação Estradas 240 553,84 Visado SDV 2016 23-03-2016
2016 493 AL Município da Amadora Contrato de Empreitada Concurso Público REQUALIFICAÇÃO DE PAVIMENTOS 2016/2017- ZONA SUL Vias de comunicação Estradas 240 553,84 Visado SDV 2016 23-03-2016
2016 651 AL Município da Amadora Contrato de Empreitada Concurso Público REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS/ZONA S VERDES 2016/2017- ZONA SUL Obras de urbanização Arranjos exteriores 240 529,19 Visado C/Recom. SDV2016 30-03-2016
2016 652 AL Município da Amadora Contrato de Empreitada Concurso Público REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS/ZONAS VERDES 2016/2017 - ZONA NORTE Obras de urbanização Arranjos exteriores 240 529,19 Visado C/Recom. SDV2016 30-03-2016
2016 717 AL Município da Amadora Contrato de Empreitada Concurso Público REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS /ZONAS VERDES 2016/2017/ ZONA CENTRO Obras de urbanização Arranjos exteriores 240 529,19 Visado C/Recom. SDV2016 07-04-2016
2016 187 SEE Hospital Distrital de Santarém, E.P.E. - SantarémContrato de Empreitada Concurso Público CONSTRUÇÃO DO BLOCO OPERATÓRIO TEMPORÁRIO Edifícios Saúde 216 444,00 Visado SDV 2016 23-03-2016
2016 1858 AL Município de Sabrosa Contrato de Empreitada Concurso Público ARRUAMENTOS E PAVIMENTAÇÃO DO CONCELHO - EM 1268 - DONELO A VILELA. Vias de comunicação Estradas 186 955,70 Visado SDV 2016 29-09-2016
2015 26 AL Município da Amadora Contrato de Empreitada Concurso Público REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS / ZONAS VERDES 2014 / 2015 / 2016 - ZONA NORTE Obras de urbanização Arranjos exteriores 169 958,28 Visado SDV 2015 11/02/2015
2015 27 AL Município da Amadora Contrato de Empreitada Concurso Público REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS / ZONAS VERDES 2014 / 2015 / 2016 - ZONA CENTRO Obras de urbanização Arranjos exteriores 169 958,28 Visado SDV 2015 11/02/2015
2015 28 AL Município da Amadora Contrato de Empreitada Concurso Público REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS / ZONAS VERDES 2014 / 2015 / 2016 - ZONA SUL Obras de urbanização Arranjos exteriores 169 958,28 Visado SDV 2015 11/02/2015
2015 1080 AL Município de Oeiras Contrato de Empreitada Ajuste Directo Sem Consulta FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PORTÕES INDUSTRIAIS, VÃO DE FACHADA, CRIAÇÃO DE ESTACIONAMENTO E ARRANJO PAISAGISTICO AO LONGO DO ARRUAMENTO DE ACESSO Obras de urbanização Arranjos exteriores 149 885,22 Visado SDV 2015 16/06/2015
2016 22 AL Município de Santa Maria da Feira Contrato de Empreitada Ajuste Directo Sem Consulta CONSTRUÇÃO DE SALAS DE APOIO AO PAVILHÃO DESPORTIVO - SÃO JOÃO DE VER - SANTA MARIA DA FEIRA Edifícios Desporto e atividades lúdicas 149 600,00 Visado SDV 2016 14-01-2016
2014 2381 AL Município de Santa Maria da Feira Contrato de Empreitada Ajuste Directo Com Consulta Fornecimento e montagem de equipamentos e mobiliário exterior centro escolar de Canedo Obras de urbanização Arranjos exteriores 146 450,81 Visado SDV 2015 20/01/2015
2016 1760 AL Município de Sabrosa Contrato de Empreitada Concurso Público ARRUAMENTOS E PAVIMENTAÇÃO DO CONCELHO - EN 15 AO LIMITE DO CONCELHO. Vias de comunicação Estradas 137 191,63 Visado SDV 2016 14-10-2016
2016 478 AL Município de Oeiras Contrato de Empreitada Ajuste Directo Com Consulta FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE FACHADA VENTILADA NO CENTRO DE SAUDE DE CARNAXIDE Edifícios/Reabilitação Saúde 137 191,00 Visado SDV 2016 15-03-2016
2015 2771 AL Município de Santa Maria da Feira Contrato de Empreitada Ajuste Directo Com Consulta SANEAMENTO DE TERRAS E DRENAGEM NA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DO PAVILHÃO DE MOZELOS. Infraestruturas Infraestruturas 136 409,07 Visado C/Recom. SDV2016 17-02-2016
2015 2102 SEE APDL - Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, S. A.Contrato de Empreitada Ajuste Directo Sem Consulta ALTERAÇÕES NA REDE DE ELECTRICIDADE DA EMPREITADA DE TERRAPLENAGENS, INFRA-ESTRUTURAS E PAVIMENTAÇÃO DO POLO 1 (GONÇALVES) DA PLATAFORMA LOGISTICA DE LEIXÕES Infraestruturas Infraestruturas 115 226,46 Visado SDV 2015 25/11/2015
2016 750 SEE Polis Litoral Norte - Sociedade para a Requalificação e Valorização do Litoral Norte, S. A.Contrato de Empreitada Ajuste Directo Sem Consulta TRABALHOS COMPLEMENTARES À EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DA FRENTE RIBEIRINHA DO NÚCLEO DO CABEDELO - VIANA DO CASTELO Obras marítimas Proteção costeira 97 499,28 Visado SDV 2016 25-05-2016
2015 1059 SEE Polis Litoral Sudoeste - Sociedade para a Requalificação e Valorização do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, S. A.Contrato de Empreitada Ajuste Directo Com Consulta REPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE AMBIENTE NATURAL E RECUPERAÇÃO DOS SISTEMAS COSTEIROS NA ARRIFANA - TRABALHOS COMPLEMENTARES Obras marítimas Proteção costeira 66 998,86 Visado SDV 2015 09/06/2015
2014 2320 SEE Polis Litoral Ria de Aveiro - Sociedade para a Requalificação e Valorização da Ria de Aveiro, S. A.Contrato de Empreitada Ajuste Directo Sem Consulta REORDENAMENTO E QUALIFICAÇÃO DA FRENTE RIA DE S. JACINTO : REGULARIZAÇÃO VIARIA - ADAPTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURAS ELETRICAS Obras de urbanização Arruamentos 58 958,73 Visado SDV 2015 08/01/2015
2016 823 SEE Infraestruturas de Portugal, S. A. Contrato de Empreitada Ajuste Directo Com Consulta ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES ENTRE O KM 103.900 E 117,9320 LOTE 3 NA LINHA DO DOURO Vias de comunicação Estradas 42 185,24 Visado SDV 2016 18-05-2016
2015 981 AL Município de Monção Contrato de Empreitada Ajuste Directo Sem Consulta CENTRAL GEOTÉRMICA - TRABALHOS COMPLEMENTARES Infraestruturas Tratamento ambiental 39 771,44 Visado SDV 2015 09/06/2015
2016 1212 SEE Infraestruturas de Portugal, S. A. Contrato de Empreitada Ajuste Directo Sem Consulta ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES ENTRE OS KM 103,900 E 117,930 (LOTE 3) NA LINHA DO DOURO Vias de comunicação Estradas 37 495,11 Visado SDV 2016 20-07-2016
2015 1616 SEE Polis Litoral Ria de Aveiro - Sociedade para a Requalificação e Valorização da Ria de Aveiro, S. A.Contrato de Empreitada Ajuste Directo Sem Consulta REFORÇO DE MARGENS PELA RECUPERAÇÃO DE DIOQUES E MOTAS, ENTRE O CAIS DO MAMCÃO E O CAIS DA RIBEIRA DO GAGO, COM VISTA A PREVENÇÃO DE RISCOS Obras marítimas Proteção costeira 29 984,96 Visado SDV 2015 27/08/2015
2016 1103 AL Município de Lamego Contrato de Empreitada Ajuste Directo Sem Consulta RECUPERAÇÃO DOS AZULEJOS DOS PAINEIS DO ESCADÓRIO DE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS - LAMEGO. Edifícios/Reabilitação Cultura 27 006,00 Visado SDV 2016 25-05-2016
2016 1320 AL Município de Viseu Contrato de Empreitada Ajuste Directo Sem Consulta TRABALHOS COMPLEMENTARES NO ACESSO À ETAR DE VISEU SUL Vias de comunicação Estradas 21 996,42 Visado SDV 2016 07-07-2016
2016 1030 AL Município de Mêda Contrato de Empreitada Ajuste Directo Sem Consulta BENEFICIAÇÃO DE ESTRADAS NO CONCELHO -EMPREITADA DE MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE MOBILIDADE URBANA NO TROÇO DA EN 331 NA ENVOLVENTE AO POLO TERMAL DE LONGROIVA Vias de comunicação Estradas 16 945,08 Visado SDV 2016 01-06-2016
2015 811 SEE Polis Litoral Ria de Aveiro - Sociedade para a Requalificação e Valorização da Ria de Aveiro, S. A.Contrato de Empreitada Ajuste Directo Sem Consulta REORDENAMENTO E QUALIFICAÇÃO DA FRENTE RIA DE S. JACINTO: REGULARIZAÇÃO VIÁRIA - ADAPTAÇÃO DOS VÃOS DO EDIFÍCIO DE APOIO. Obras marítimas Proteção costeira 12 669,50 Visado SDV 2015 27/05/2015
2015 1325 SEE Polis Litoral Ria de Aveiro - Sociedade para a Requalificação e Valorização da Ria de Aveiro, S. A.Contrato de Empreitada Ajuste Directo Sem Consulta RECUPERAÇÃO DE UM TROÇO DO TALUDE A SUL DO CAIS DO CARREGAL - AZURREIRA, EM OVAR. Obras marítimas Proteção costeira 7 996,00 Visado SDV 2015 29/07/2015
2016 1791 SEE Infraestruturas de Portugal, S. A. Contrato de Empreitada Ajuste Directo Sem Consulta ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES ENTRE OS KM 103,900 E 117,930 (LOTE 3), NA LINHA DO DOURO (ADICIONAL N.º 4). Vias de comunicação Estradas 1 638,77 Visado SDV 2016 28-09-2016
Sem adicionais 516
603 439 673,47
Tipo Entidade N.º contratos Valor
AC Administração Central do Sistema de Saúde, I. P. 1 586 089,67
SEE Administração do Porto da Figueira da Foz, S. A. 2 2 532 500,00
AC Administração Regional de Saúde do Norte, I. P. 4 4 399 264,11
AC Agência para a Modernização Administrativa, I. P. 2 1 840 627,28
AC Agência Portuguesa do Ambiente, I. P. 6 5 378 916,58
SEE Águas do Algarve, S. A. 2 24 249 000,00
AL AMC - Associação de Municípios do Carvoeiro-Vouga 1 1 134 000,00
SEE APA - Administração do Porto de Aveiro, S. A. 1 1 099 455,99
SEE APDL - Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, S. A. 1 115 226,46
SEE APS - Administração dos Portos de Sines e do Algarve, S. A. 1 9 342 400,00
SEL AR - Águas do Ribatejo, E. M., S. A. 4 9 200 629,75
Assoc Associação para o Desenvolvimento do Brigantia Ecopark - Bragança 1 374 989,99
AC Autoridade Tributária e Aduaneira 1 456 669,38
SEE Centro Hospitalar de São João, E.P.E. - Porto 1 862 722,18
SEE Centro Hospitalar do Baixo Vouga, E.P.E. - Aveiro 1 560 282,30
SEE Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E. - Coimbra 1 1 839 706,76
SEL CMPH - DomusSocial - Empresa de Habitação e Manutenção do Município do Porto, E. M.12 16 865 860,88
AC Comando da Logística - Exército 3 2 207 476,26
SEE CostaPolis - Sociedade para o Desenvolvimento do Programa Polis na Costa da Caparica, S. A. - Em Liquidação1 600 000,01
AC Departamento Geral de Administração - Secretaria-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros1 2 449 750,00
AC Direção de Aquisições - Exército 1 431 107,56
AC Direção de Finanças da Força Aérea 2 2 865 468,07
AC Direção Regional de Cultura do Algarve 2 1 154 807,53
AC Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural 2 3 369 802,10
AC Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos 3 2 239 150,00
SEE DOCAPESCA - Portos e Lotas, S. A. 1 416 601,49
SEE EDIA - Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, S. A. 2 29 399 812,92
SEE EDM - Empresa de Desenvolvimento Mineiro, S. A. 3 5 465 422,82
SEL EMARVR - Água e Resíduos de Vila Real, E. M., S. A. 3 6 486 048,34
SEL EMAS - Empresa Municipal de Água e Saneamento de Beja, E. M. 1 421 617,23
SEL EMEL - Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa, E. M., S. A. 1 8 899 249,82
SEE EPAL - Empresa Portuguesa das Águas Livres, S. A. 1 12 858 250,10
SEL ESPAÇO MUNICIPAL - Renovação Urbana e Gestão de Património, E. M. 1 512 000,01
AC Estado-Maior-General das Forças Armadas 1 1 417 996,84
AL Freguesia de Alvalade - Lisboa 1 747 000,00
AL Freguesia de Campo de Ourique - Lisboa 1 468 721,00
AL Freguesia de Marvila - Lisboa 1 767 857,48
AL Freguesia de Santa Maria Maior - Lisboa 1 408 999,09
Fund Fundação INATEL 2 1 511 230,66
SEL GEBALIS - Gestão do Arrendamento Social em Bairros Municipais de Lisboa, E. M., S. A. 2 1 414 258,38
SEL GESAMB - Gestão Ambiental e de Resíduos, E. I. M. 1 2 749 257,89
SEL Gestão de Obras Públicas da Câmara Municipal do Porto, E. M. 4 2 375 173,03
SEE Hospital de Garcia de Orta, E.P.E. - Almada 1 898 374,92
SEE Hospital Distrital de Santarém, E.P.E. - Santarém 1 216 444,00
SEE Infraestruturas de Portugal, S. A. 19 48 223 314,14
SEL INOVA - Empresa de Desenvolvimento Económico e Social de Cantanhede, E. M., S. A. 4 3 318 353,87
AC Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I. P. 1 879 931,77
AC Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I. P. 1 404 753,45
AC Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I. P. 2 769 498,25
AC Instituto do Cinema e do Audiovisual, I. P. 1 359 767,25
AC Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P. 3 1 528 608,08
AC Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I. P. 1 2 024 034,49
AC Instituto Politécnico de Leiria 1 504 799,30
AC Instituto Politécnico de Tomar 1 997 500,00
AC Instituto Politécnico do Cávado e do Ave 1 1 992 990,72
AC Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, E.P.E. - Lisboa 1 585 000,00
AC Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil, E.P.E. - Coimbra 1 1 388 353,92
AC Instituto Português do Desporto e da Juventude, I. P. 1 1 839 987,96
AC Instituto Superior de Economia e Gestão - Universidade de Lisboa 1 568 998,88
AC Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I. P. 1 677 615,61
SEL Lisboa Ocidental, SRU - Sociedade de Reabilitação Urbana, E. M., S. A. 2 7 111 499,53
AL Município Abrantes 1 3 124 398,26
ANEXO XI - SÍNTESE DE EMPREITADAS SEM ADICIONAIS
Tipo Entidade N.º contratos Valor
AL Município Águeda 4 2 597 044,93
AL Município Albergaria-a-Velha 1 1 414 313,14
AL Município Alcanena 1 5 884 351,72
AL Município Alcobaça 3 2 300 297,40
AL Município Almada 4 2 201 353,37
AL Município Almeida 1 537 000,00
AL Município Almeirim 2 1 046 197,57
AL Município Almodôvar 2 1 242 183,74
AL Município Alvito 1 393 802,90
AL Município Amadora 14 6 007 157,50
AL Município Amarante 2 2 608 772,02
AL Município Anadia 1 549 856,84
AL Município Arcos de Valdevez 1 520 412,51
AL Município Aveiro 1 749 003,80
AL Município Barcelos 3 2 756 056,82
AL Município Barreiro 2 819 464,13
AL Município Batalha 1 495 306,50
AL Município Beja 2 1 148 422,06
AL Município Belmonte 1 438 994,20
AL Município Braga 2 1 945 180,00
AL Município Bragança 3 4 585 721,31
AL Município Cabeceiras de Basto 1 594 898,68
AL Município Caldas da Rainha 6 3 197 148,29
AL Município Caminha 2 1 134 361,01
AL Município Campo Maior 1 947 250,59
AL Município Carrazeda de Ansiães 2 1 576 898,58
AL Município Cascais 2 1 147 257,01
AL Município Castelo Branco 22 16 377 515,32
AL Município Celorico de Basto 1 1 090 320,03
AL Município Cinfães 2 1 615 494,33
AL Município Coimbra 7 7 408 517,73
AL Município Coruche 1 454 770,86
AL Município Elvas 1 387 036,55
AL Município Espinho 2 1 554 796,77
AL Município Esposende 1 665 823,89
AL Município Estarreja 1 1 788 271,63
AL Município Fafe 3 1 525 637,09
AL Município Felgueiras 2 1 139 151,63
AL Município Figueira da Foz 4 2 224 097,93
AL Município Fundão 2 1 907 948,10
AL Município Gondomar 2 1 693 896,71
AL Município Guarda 1 636 695,19
AL Município Guimarães 7 12 596 033,78
AL Município Ílhavo 2 1 035 974,99
AL Município Lagoa 3 1 371 563,84
AL Município Lamego 2 961 537,62
AL Município Leiria 4 5 143 442,18
AL Município Lisboa 12 18 120 956,21
AL Município Loulé 4 5 244 419,72
AL Município Loures 5 5 702 555,25
AL Município Lousã 1 539 842,30
AL Município Lousada 1 515 438,79
AL Município Mafra 4 4 088 889,70
AL Município Maia 5 4 996 452,64
AL Município Marinha Grande 1 793 042,63
AL Município Matosinhos 17 27 831 816,67
AL Município Mêda 1 16 945,08
AL Município Mértola 2 1 388 920,48
AL Município Miranda do Corvo 1 556 327,15
AL Município Mogadouro 4 2 165 804,47
AL Município Moimenta da Beira 1 737 874,00
AL Município Monção 1 39 771,44
AL Município Monchique 1 367 078,53
AL Município Montemor-o-Velho 1 577 639,88
Tipo Entidade N.º contratos Valor
AL Município Mortágua 1 687 722,27
AL Município Murtosa 3 1 630 951,60
AL Município Nelas 1 484 910,44
AL Município Nisa 1 858 899,76
AL Município Oeiras 8 5 979 566,00
AL Município Oleiros 1 528 360,73
AL Município Oliveira de Azeméis 1 1 787 149,43
AL Município Oliveira de Frades 2 1 015 046,69
AL Município Ovar 3 2 392 687,62
AL Município Pampilhosa da Serra 1 599 606,08
AL Município Penafiel 1 947 719,55
AL Município Peniche 1 529 990,00
AL Município Pinhel 1 1 562 000,00
AL Município Pombal 18 16 990 671,24
AL Município Ponte da Barca 1 1 699 955,30
AL Município Ponte de Lima 7 6 581 299,88
AL Município Ponte de Sor 2 1 218 269,70
AL Município Porto de Mós 2 3 876 499,99
AL Município Póvoa de Varzim 1 398 382,16
AL Município Proença-a-Nova 1 597 867,59
AL Município Sabrosa 3 613 698,09
AL Município Salvaterra de Magos 1 1 975 000,00
AL Município Santa Maria da Feira 7 4 351 634,69
AL Município Santarém 1 1 249 000,00
AL Município Santiago do Cacém 1 858 300,04
AL Município Santo Tirso 2 1 150 477,01
AL Município São Pedro do Sul 1 459 383,49
AL Município Seixal 1 2 055 384,14
AL Município Sernancelhe 1 508 300,01
AL Município Sertã 1 658 682,64
AL Município Sesimbra 1 377 600,00
AL Município Setúbal 1 382 490,00
AL Município Silves 1 532 071,84
AL Município Sintra 5 5 610 505,07
AL Município Sousel 1 394 766,20
AL Município Tabuaço 1 598 600,00
AL Município Tavira 2 852 372,97
AL Município Tondela 2 1 496 111,57
AL Município Torre de Moncorvo 1 497 154,31
AL Município Torres Novas 1 2 485 000,00
AL Município Torres Vedras 1 491 373,00
AL Município Trancoso 1 418 335,12
AL Município Valença 1 496 000,00
AL Município Valongo 1 712 614,59
AL Município Valpaços 3 1 328 325,00
AL Município Viana do Castelo 3 2 125 870,50
AL Município Vidigueira 1 945 887,38
AL Município Vieira do Minho 1 1 114 018,61
AL Município Vila de Rei 1 553 226,67
AL Município Vila Franca de Xira 4 3 860 522,80
AL Município Vila Nova de Famalicão 9 6 419 945,39
AL Município Vila Nova de Foz Côa 1 1 144 466,63
AL Município Vila Nova de Gaia 7 3 824 852,39
AL Município Vila Nova de Paiva 1 664 275,10
AL Município Vila Real 2 1 144 424,76
AL Município Vila Velha de Ródão 1 974 999,79
AL Município Vimioso 1 810 000,00
AL Município Viseu 3 1 641 056,42
AL Município Vouzela 1 368 171,83
SEE Parque Escolar, E.P.E. 1 9 439 272,77
SEE Polis Litoral Ria de Aveiro - Sociedade para a Requalificação e Valorização da Ria de Aveiro, S. A.7 4 348 529,23
SEE Polis Litoral Norte - Sociedade para a Requalificação e Valorização do Litoral Norte, S. A.6 5 446 359,30
SEE Polis Litoral Ria Formosa - Sociedade para a Requalificação e Valorização da Ria Formosa, S. A.8 8 149 893,04
SEE Polis Litoral Sudoeste - Sociedade para a Requalificação e Valorização do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, S. A.5 2 650 622,69
Tipo Entidade N.º contratos Valor
AL Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e Amadora 1 600 000,01
AL Serviços Municipalizados de Água e Saneamento do Município de Leiria 1 889 238,60
AL Serviços Municipalizados de Água e Saneamento do Município de Sintra 7 14 509 470,90
AL Serviços Municipalizados de Água e Saneamento do Município de Torres Vedras 1 404 716,99
AL Serviços Municipalizados de Saneamento Básico do Município de Viana do Castelo 1 357 907,43
Assoc TAGUSVALLEY - Associação para a Promoção e Desenvolvimento do Tecnopólo do Vale do Tejo1 623 521,10
SEE Unidade Local de Saúde da Guarda, E.P.E. - Guarda 1 479 124,91
AC Universidade de Aveiro - Reitoria 3 4 696 003,15
AC Universidade de Coimbra - Reitoria 4 2 366 703,98
AC Universidade de Lisboa - Reitoria 3 2 347 548,43
AC Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Reitoria 1 1 082 872,91
AC Universidade do Minho - Reitoria 1 2 398 443,83
SEL VISEU NOVO - SRU - Sociedade de Reabilitação Urbana de Viseu, S. A. 1 446 358,00
SEL VRSA, Sociedade de Gestão Urbana, E. M., S. A. 1 1 700 000,03
516 603 439 673,47
Cor laranja Também têm empreitadas com adicionais
204 entidades
516 contratos
Valor 603.439.673,47
Valor Inicial
(€)
Edifícios/Reabilitação 126 30 69 5 21 1 132 878 440,05
Vias de comunicação 110 0 91 19 0 0 113 503 112,26
Infraestruturas 86 1 68 5 12 0 103 224 219,26
Edifícios 75 15 54 3 1 2 85 653 009,97
Obras de urbanização 53 1 49 1 1 1 30 596 323,65
Obras hidráulicas/obras
marítimas49 11 7 31 0 0 77 850 815,58
Instalações elétricas e
mecânicas17 0 12 3 2 0 59 733 752,70
516 58 350 67 37 4 603 439 673,47
ANEXO XII - SÍNTESE DO TIPO DE EMPREITADAS SEM ADICIONAIS
Fund.+Assoc.Tipos de obra N.º contratosAdm.
CentralAdm. Local SEE SEL
Azul - só adicionais 21
Branco - sem adicionais 176 Amarelo/laranja_ adicionais e não adicionais 28
Tipo enti. Entidade N.º Obras Com Adic Valor inicial Com AdicN.º Obras
Sem AdicValor inicial Sem Adic Total contratos Valor total
AC Administração Central do Sistema de Saúde, I. P. 1 586 089,67SEE Administração do Porto da Figueira da Foz, S. A. 2 2 532 500,00AC Administração Regional de Saúde do Norte, I. P. 4 4 399 264,11AC Agência para a Modernização Administrativa, I. P. 2 1 840 627,28AC Agência Portuguesa do Ambiente, I. P. 6 5 378 916,58SEE Águas do Algarve, S. A. 2 24 249 000,00AL AMC - Associação de Municípios do Carvoeiro-Vouga 1 1 134 000,00SEE APA - Administração do Porto de Aveiro, S. A. 1 1 099 455,99SEE APDL - Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, S. A. 1 115 226,46SEE APS - Administração dos Portos de Sines e do Algarve, S. A. 1 9 342 400,00SEL AR - Águas do Ribatejo, E. M., S. A. 4 9 200 629,75
Assoc Associação para o Desenvolvimento do Brigantia Ecopark - Bragança 1 374 989,99AC Autoridade Tributária e Aduaneira 1 456 669,38SEE Centro Hospitalar de São João, E.P.E. - Porto 1 862 722,18SEE Centro Hospitalar do Baixo Vouga, E.P.E. - Aveiro 1 560 282,30SEE Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E. - Coimbra 1 1 839 706,76SEL CMPH - DomusSocial - Empresa de Habitação e Manutenção do Município do Porto, E. M. 12 16 865 860,88AC Comando da Logística - Exército 3 2 207 476,26SEE CostaPolis - Sociedade para o Desenvolvimento do Programa Polis na Costa da Caparica, S. A. - Em Liquidação 1 600 000,01AC Departamento Geral de Administração - Secretaria-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros 1 2 449 750,00AC Direção de Aquisições - Exército 1 431 107,56AC Direção de Finanças da Força Aérea 2 2 865 468,07AC Direção Regional de Cultura do Algarve 2 1 154 807,53AC Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural 2 3 369 802,10SEE DOCAPESCA - Portos e Lotas, S. A. 1 416 601,49SEE EDM - Empresa de Desenvolvimento Mineiro, S. A. 3 5 465 422,82SEL EMARVR - Água e Resíduos de Vila Real, E. M., S. A. 3 6 486 048,34SEL EMAS - Empresa Municipal de Água e Saneamento de Beja, E. M. 1 421 617,23SEL EMEL - Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa, E. M., S. A. 1 8 899 249,82SEE EPAL - Empresa Portuguesa das Águas Livres, S. A. 1 12 858 250,10SEL ESPAÇO MUNICIPAL - Renovação Urbana e Gestão de Património, E. M. 1 512 000,01AC Estado-Maior-General das Forças Armadas 1 1 417 996,84AL Freguesia de Alvalade - Lisboa 1 747 000,00AL Freguesia de Campo de Ourique - Lisboa 1 468 721,00AL Freguesia de Marvila - Lisboa 1 767 857,48AL Freguesia de Santa Maria Maior - Lisboa 1 408 999,09
Fund Fundação INATEL 2 1 511 230,66SEL GEBALIS - Gestão do Arrendamento Social em Bairros Municipais de Lisboa, E. M., S. A. 2 1 414 258,38SEL GESAMB - Gestão Ambiental e de Resíduos, E. I. M. 1 2 749 257,89
SEL Gestão de Obras Públicas da Câmara Municipal do Porto, E. M. 4 2 375 173,03SEE Hospital Distrital de Santarém, E.P.E. - Santarém 1 216 444,00SEL INOVA - Empresa de Desenvolvimento Económico e Social de Cantanhede, E. M., S. A. 4 3 318 353,87AC Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I. P. 1 879 931,77AC Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I. P. 1 404 753,45AC Instituto do Cinema e do Audiovisual, I. P. 1 359 767,25AC Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I. P. 1 2 024 034,49AC Instituto Politécnico de Leiria 1 504 799,30AC Instituto Politécnico de Tomar 1 997 500,00AC Instituto Politécnico do Cávado e do Ave 1 1 992 990,72AC Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, E.P.E. - Lisboa 1 585 000,00AC Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil, E.P.E. - Coimbra 1 1 388 353,92AC Instituto Português do Desporto e da Juventude, I. P. 1 1 839 987,96AC Instituto Superior de Economia e Gestão - Universidade de Lisboa 1 568 998,88AC Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I. P. 1 677 615,61AL Município Abrantes 1 3 124 398,26AL Município Albergaria-a-Velha 1 1 414 313,14AL Município Alcanena 1 5 884 351,72AL Município Alcobaça 3 2 300 297,40AL Município Almada 4 2 201 353,37AL Município Almeida 1 537 000,00AL Município Almeirim 2 1 046 197,57AL Município Almodôvar 2 1 242 183,74AL Município Alvito 1 393 802,90AL Município Amadora 14 6 007 157,50AL Município Amarante 2 2 608 772,02AL Município Anadia 1 549 856,84AL Município Arcos de Valdevez 1 520 412,51AL Município Barcelos 3 2 756 056,82AL Município Barreiro 2 819 464,13AL Município Batalha 1 495 306,50AL Município Belmonte 1 438 994,20AL Município Braga 2 1 945 180,00AL Município Bragança 3 4 585 721,31AL Município Cabeceiras de Basto 1 594 898,68AL Município Caldas da Rainha 6 3 197 148,29AL Município Caminha 2 1 134 361,01AL Município Campo Maior 1 947 250,59AL Município Carrazeda de Ansiães 2 1 576 898,58AL Município Cascais 2 1 147 257,01AL Município Castelo Branco 22 16 377 515,32AL Município Celorico de Basto 1 1 090 320,03AL Município Cinfães 2 1 615 494,33AL Município Coimbra 7 7 408 517,73AL Município Coruche 1 454 770,86AL Município Elvas 1 387 036,55AL Município Espinho 2 1 554 796,77AL Município Esposende 1 665 823,89AL Município Estarreja 1 1 788 271,63AL Município Fafe 3 1 525 637,09AL Município Felgueiras 2 1 139 151,63AL Município Fundão 2 1 907 948,10AL Município Gondomar 2 1 693 896,71AL Município Guarda 1 636 695,19AL Município Guimarães 7 12 596 033,78AL Município Lagoa 3 1 371 563,84
AL Município Lamego 2 961 537,62AL Município Leiria 4 5 143 442,18AL Município Loulé 4 5 244 419,72AL Município Loures 5 5 702 555,25AL Município Lousã 1 539 842,30AL Município Lousada 1 515 438,79AL Município Maia 5 4 996 452,64AL Município Marinha Grande 1 793 042,63AL Município Matosinhos 17 27 831 816,67AL Município Mêda 1 16 945,08AL Município Mértola 2 1 388 920,48AL Município Miranda do Corvo 1 556 327,15AL Município Mogadouro 4 2 165 804,47AL Município Moimenta da Beira 1 737 874,00AL Município Monchique 1 367 078,53AL Município Montemor-o-Velho 1 577 639,88AL Município Mortágua 1 687 722,27AL Município Murtosa 3 1 630 951,60AL Município Nelas 1 484 910,44AL Município Nisa 1 858 899,76AL Município Oleiros 1 528 360,73AL Município Oliveira de Azeméis 1 1 787 149,43AL Município Oliveira de Frades 2 1 015 046,69AL Município Pampilhosa da Serra 1 599 606,08AL Município Penafiel 1 947 719,55AL Município Peniche 1 529 990,00AL Município Pinhel 1 1 562 000,00AL Município Ponte da Barca 1 1 699 955,30AL Município Ponte de Sor 2 1 218 269,70AL Município Porto de Mós 2 3 876 499,99AL Município Póvoa de Varzim 1 398 382,16AL Município Proença-a-Nova 1 597 867,59AL Município Sabrosa 3 613 698,09
ANEXO XIII - LISTA DE TODAS AS ENTIDADES/CONTRATOS
Tipo enti. Entidade N.º Obras Com Adic Valor inicial Com AdicN.º Obras
Sem AdicValor inicial Sem Adic Total contratos Valor total
AL Município Salvaterra de Magos 1 1 975 000,00AL Município Santarém 1 1 249 000,00AL Município Santiago do Cacém 1 858 300,04AL Município São Pedro do Sul 1 459 383,49AL Município Seixal 1 2 055 384,14AL Município Sernancelhe 1 508 300,01AL Município Sertã 1 658 682,64AL Município Sesimbra 1 377 600,00AL Município Setúbal 1 382 490,00AL Município Silves 1 532 071,84AL Município Sintra 5 5 610 505,07AL Município Sousel 1 394 766,20AL Município Tabuaço 1 598 600,00AL Município Tavira 2 852 372,97AL Município Torre de Moncorvo 1 497 154,31AL Município Torres Novas 1 2 485 000,00AL Município Torres Vedras 1 491 373,00AL Município Trancoso 1 418 335,12AL Município Valença 1 496 000,00AL Município Valongo 1 712 614,59AL Município Valpaços 3 1 328 325,00AL Município Viana do Castelo 3 2 125 870,50AL Município Vidigueira 1 945 887,38AL Município Vieira do Minho 1 1 114 018,61AL Município Vila de Rei 1 553 226,67AL Município Vila Franca de Xira 4 3 860 522,80AL Município Vila Nova de Famalicão 9 6 419 945,39AL Município Vila Nova de Foz Côa 1 1 144 466,63AL Município Vila Nova de Gaia 7 3 824 852,39AL Município Vila Nova de Paiva 1 664 275,10AL Município Vila Real 2 1 144 424,76AL Município Vila Velha de Ródão 1 974 999,79AL Município Vimioso 1 810 000,00AL Município Viseu 3 1 641 056,42AL Município Vouzela 1 368 171,83SEE Polis Litoral Ria de Aveiro - Sociedade para a Requalificação e Valorização da Ria de Aveiro, S. A. 7 4 348 529,23SEE Polis Litoral Ria Formosa - Sociedade para a Requalificação e Valorização da Ria Formosa, S. A. 8 8 149 893,04AL Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e Amadora 1 600 000,01AL Serviços Municipalizados de Água e Saneamento do Município de Leiria 1 889 238,60AL Serviços Municipalizados de Água e Saneamento do Município de Torres Vedras 1 404 716,99AL Serviços Municipalizados de Saneamento Básico do Município de Viana do Castelo 1 357 907,43
Assoc TAGUSVALLEY - Associação para a Promoção e Desenvolvimento do Tecnopólo do Vale do Tejo 1 623 521,10SEE Unidade Local de Saúde da Guarda, E.P.E. - Guarda 1 479 124,91AC Universidade de Aveiro - Reitoria 3 4 696 003,15AC Universidade de Lisboa - Reitoria 3 2 347 548,43
AC Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Reitoria 1 1 082 872,91AC Universidade do Minho - Reitoria 1 2 398 443,83SEL VISEU NOVO - SRU - Sociedade de Reabilitação Urbana de Viseu, S. A. 1 446 358,00SEE Infraestruturas de Portugal, SA 61 276 787 377,94 19 48 223 314,14 80 325 010 692,08
AL Município Pombal 1 423 159,80 18 16 990 671,24 19 17 413 831,04
AL Município Lisboa 29 48 750 991,23 12 18 120 956,21 41 66 871 947,44
AL Município Oeiras 2 4 634 888,03 8 5 979 566,00 10 10 614 454,03
AL Município Ponte de Lima 2 1 115 920,16 7 6 581 299,88 9 7 697 220,04
AL Município Santa Maria da Feira 1 894 256,51 7 4 351 634,69 8 5 245 891,20
AL/SEL SMAS Sintra 1 359 700,00 7 14 509 470,90 8 14 869 170,90
SEE Polis Litoral Norte - Sociedade para a Requalificação e Valorização do Litoral Norte, SA 1 1 278 223,89 6 5 446 359,30 7 6 724 583,19
SEE Polis Litoral Sudoeste - Sociedade para a Requalificação e Valorização do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, SA 1 501 949,00 5
2 650 622,69
6 3 152 571,69
AL Município Águeda 2 4 703 710,13 4 2 597 044,93 6 7 300 755,06
AL Município Figueira da Foz 1 1 987 625,88 4 2 224 097,93 5 4 211 723,81
AL Município Mafra 2 1 129 577,76 4 4 088 889,70 6 5 218 467,46
AL Município Ovar 1 435 000,01 3 2 392 687,62 4 2 827 687,63
AC Universidade de Coimbra 1 953 470,76 4 2 366 703,98 5 3 320 174,74
ACDGRM, Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos
2 780 383,75 3 2 239 150,00 5 3 019 533,75
AC Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P. 2 1 598 275,00 3 1 528 608,08 5 3 126 883,08
SEE EDIA, Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, SA 9 145 343 603,22 2 29 399 812,92 11 174 743 416,14
AC IGFEJ - Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P. 3 10 584 641,83 2 769 498,25 5 11 354 140,08
SEL Lisboa Ocidental, SRU, EM, S.A. 4 3 925 833,32 2 7 111 499,53 6 11 037 332,85
AL Município Beja 1 2 236 215,86 2 1 148 422,06 3 3 384 637,92
AL Município Ilhavo 1 1 873 309,09 2 1 035 974,99 3 2 909 284,08
AL Município Santo Tirso 3 4 485 895,24 2 1 150 477,01 5 5 636 372,25
AL Municipio Tondela 1 949 800,00 2 1 496 111,57 3 2 445 911,57
SEE Parque Escolar, EPE 16 375 324 560,21 1 9 439 272,77 17 384 763 832,98
SEL VRSA - Sociedade de Gestão Urbana, EM S.A. 2 6 944 289,75 11 700 000,03
3 8 644 289,78
SEE Hospital Garcia de Orta, EPE 1 398 787,52 1 898 374,92 2 1 297 162,44
AL Município Aveiro 5 4 060 361,06 1 749 003,80 6 4 809 364,86
AL Município Monção 1 671 062,96 1 39 771,44 2 710 834,40
AC ARS Alentejo, IP 1 1 522 000,00
AC Casa Pia de Lisboa 1 394 349,27
SEE Centro Hospitalar Barreiro Montijo, EPE 1 588 500,00
SEE Centro Hospitalar do Porto, EPE 1 34 299 900,00
AC Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa 1 457 057,89
AC DGRDN, Direção Geral de Recursos da Defesa Nacional 3 2 620 213,99
SEE Metropolitano de Lisboa, EPE 1 8 795 074,38
AL Município Alandroal 1 489 526,39
AL Município Albufeira 1 2 060 000,00
AL Municipio Arronches 1 2 450 000,00
AL Município Chaves 1 669 900,00
AL Município Cuba 1 629 692,90
AL Município Moita 2 1 414 788,41
AL Município Odemira 1 617 525,85
AL Município Ourém 1 819 749,00
AL Município Vila Nova de Cerveira 1 1 530 000,00
AC Secretaria Geral da Presidência da República 1 386 139,77
FUND. Universidade do Porto 4 2 493 512,50
AL Município Estremoz 1 2 237 769,22
AL Município Mealhada 1 2 774 000,00
AL/SEL SMAS Almada 1 1 032 374,04