PROVIAS DESCENTRALIZADO LICITACION PUBLICA Nº 15-2007 … · obra de mantenimiento periodico de la carretera sayan–acotama–santo domingo, tramo i: sayan – acotama (longitud

LP Nº 15-2007-MTC/21 PRIMERA CONVOCATORIA OBRA de MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA SAYAN–ACOTAMA–SANTO DOMINGO,

TRAMO I: SAYAN – ACOTAMA (Longitud = 16.120 Km)

1

REPUBLICA DEL PERU

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO

PROVIAS DESCENTRALIZADO

LICITACION PUBLICA Nº 15-2007-MTC/21

PRIMERA CONVOCATORIA

OBRA :

MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA SAYAN-ACOTAMA-SANTO DOMINGO

TRAMO I:SAYAN - ACOTAMA (Longitud= 16.120 Km)

DEPARTAMENTO LIMA

VOL I : BASES DE SELECCIÓN PROFORMA DE CONTRATO

VOL II : EXPEDIENTE TECNICO

Financiado con RECURSOS ORDINARIOS DEL TESORO PÚBLICO

2007



2

I N D I C E

I. BASES PARA LA SELECCIÓN DEL CONTRATISTA 1.0 GENERALIDADES 2.0 FINANCIAMIENTO 3.0 DE LOS PARTICIPANTES 4.0 CLASIFICACION DEL PROCESO DE SELECCION 5.0 SISTEMA DE CONTRATACIÓN 6.0 VALOR REFERENCIAL 7.0 PLAZO DE EJECUCION 8.0 CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN 9.0 CONDICIONES GENERALES, REQUISITOS DE LICITACION PUBLICA 10.0 REGISTRO DE PARTICIPANTES 11.0 CONSULTAS Y OBSERVACIONES 12.0 DOCUMENTACIÓN DE LA LP PRIMERA CONVOCATORIA 13.0 INSPECCIÓN PREVIA 14.0 OBLIGACIONES EN CASO DE CONSORCIO 15.0 DE LAS PROPUESTAS Y SU CONTENIDO 16.0 DE LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 17.0 APERTURA DEL SOBRE Nº 2, PROPUESTA ECONÓMICA 18.0 DEL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 19.0 IMPUGNACIONES 20.0 CANCELACIÓN DEL PROCESO 21.0 DECLARATORIA DE LICITACION PUBLICA DESIERTA 22.0 REQUISITOS PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO 23.0 ORDEN DE PRELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 24.0 DE LA SUBCONTRATACIÓN 25.0 DE LOS ADELANTOS 26.0 CONTROL DE LA OBRA 27.0 SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 28.0 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 29.0 OTRAS RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 30.0 ACUERDOS VERBALES 31.0 OTROS II. FORMATOS

FORMATO N° 1: PROMESA DE CONSORCIO FORMATO N° 2: DECLARACIÓN JURADA DEL POSTOR FORMATO N° 3: COMPROMISO DE INTEGRIDAD

FORMATO N° 4: DECLARACION JURADA DE DISPONIBILIDAD DE EQUIPO MECÁNICO FORMATO N° 5: EXPERIENCIA DEL POSTOR EN EJECUCIÓN DE OBRAS EN GENERAL

FORMATO N° 6: EXPERIENCIA DEL POSTOR EN EJECUCIÓN DE OBRAS SIMILARES: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN O MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL.

FORMATO Nº 7: CURRÍCULUM DEL PERSONAL PROFESIONAL FORMATO N° 8: CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA FORMATO N° 9: FORMULARIO DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

III. PROFORMA DE CONTRATO IV. EXPEDIENTE TECNICO

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES



3

PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

RUC 20380419247 Av. Bolivia N° 120, Piso 10, Centro Cívico y Comercial de Lima

AVISO DE CONVOCATORIA

Primera Convocatoria LICITACION PÚBLICA Nº 15-2007-MTC/21

1. OBJETO DEL PROCESO

El objetivo de la presente LICITACION PUBLICA es la selección de la persona natural o jurídica que tendrá a su cargo la ejecución de la obra MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA SAYAN-ACOTAMA-SANTO DOMINGO TRAMOI: SAYAN – ACOTAMA, Longitud= 16.120 Km.

2. DESCRIPCION BÁSICA DEL OBJETO DEL PROCESO

El proyecto consiste en la ejecución de las partidas correspondientes a la Obra de Mantenimiento Periódico a nivel de explanaciones.

3. CODIGO CIIU DEL OBJETO DEL PROCESO: 4520 4. VALOR REFERENCIAL Y PLAZO

El Valor Referencial es de S/. 1,859, 743. 78 (UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTAINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTAITRES CON 78/100 NUEVOS SOLES), Incluido IGV, con precios referidos al mes de JULIO 2007. El Plazo de Ejecución es de NOVENTA (90) días naturales.

5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

Las obras serán contratadas por el SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS 6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Ordinarios

7 LUGAR DE EJECUCION DE LA PRESTACION Departamento LIMA, Provincia HUAURA, Distrito LEONCIO PRADO

8. REGISTRO DE PARTICIPANTES Y COSTO DEL DERECHO DE PARTICIPACIÓN

LUGAR DE INSCRIPCION: Tesorería de PROVIAS DESCENTRALIZADO, sito en la Av Bolivia Nº 120, Piso 10, Centro Cívico y Comercial de Lima – LIMA 1.

HORARIO : De 9.00 a 13.00 HORAS y de 14.00 a 18.00 horas DERECHO : S/.165.00 (Ciento sesentaicinco y 00/100 Nuevos Soles ) en efectivo

9. CALENDARIO DEL PROCESO

Convocatoria : 28/11/07 Registro de Participantes : Del 29 /11/07 al 14 /12 /07 Presentación de Consultas y Observaciones : Del 29/11 /07 al 05 /12 /07 Absolución de Consultas y Observaciones : El 11 /12 /07 Integración de Bases : 12/12 /07 Presentación y Apertura de Propuestas:

Acto Público de Presentación de propuestas y apertura de Propuestas Técnicas: A las 09:00 horas del 19/12 /07, en la Av. Bolivia Nº 120, Piso 12, Centro Cívico y Comercial de Lima – LIMA 1.

Evaluación de Propuestas Técnicas : Del 20/12 /07 al 26 /12 /07 Acto Público de apertura de Propuestas Económicas y Otorgamiento de la Buena Pro:

A las 09:00 horas del 27/12 /07, en la Av. Bolivia Nº 120, Piso 12, Centro Cívico y Comercial de Lima – LIMA 1.

Lima, 20 de Noviembre de 2007. El Comité Especial



4

LICITACION PUBLICA Nº 15-2007-MTC/21 PRIMERA CONVOCATORIA

OBRA DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA

CARRETERA SAYAN-ACOTAMA-SANTO DOMINGO TRAMOI: SAYAN – ACOTAMA

Longitud= 16.120 Km

BASES DE LICITACION PUBLICA

1. GENERALIDADES

14.1 Objetivo y descripción de los trabajos El objetivo de la presente LICITACION PUBLICA es la selección de la persona natural o jurídica que tendrá a su cargo la ejecución de la obra MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA SAYAN-ACOTAMA-SANTO DOMINGO TRAMO I: SAYAN – ACOTAMA, Longitud = 16.120 Km. El proyecto consiste en la ejecución de las partidas correspondientes a la Obra Mantenimiento Periódico a nivel de explanaciones.

1.2. Entidad que convoca la LICITACION PUBLICA El Ministerio de Transportes y Comunicaciones de la República del Perú, a través de PROVIAS DESCENTRALIZADO, con domicilio en Av. Bolivia N° 120, Piso 10, Centro Cívico y Comercial de Lima, Lima 1, quien en adelante se denominará PROVIAS DESCENTRALIZADO.

1.3. Localización de los Trabajos Las obras a ejecutar, objeto de esta LICITACION PUBLICA, se encuentran ubicada en el distrito de LEONCIO PRADO, provincia HUAURA, departamento LIMA.

1.4 Base Legal Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por D.S. N° 083-2004-PCM y su Reglamento aprobado por D.S. N° 084-2004-PCM, en adelante denominados TUO de la Ley y Reglamento, respectivamente, así como sus ampliatorias y modificatorias. Ley Nº 26786, Ley Evaluación de Impacto Ambiental para Obras y Actividades.

Ley Nº 27791, Ley Orgánica del Sector Transportes y Comunicaciones. Ley Nº 27037-Ley de Promoción de Inversión en la Amazonía.

Ley Nº 27209, Ley de Gestión Presupuestaria para el Estado. Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Ley Nº 28927 , Ley del Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2007. Ley Nº 28929 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año 2007.

Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control.

Resolución de Contraloría Nº 320-2006-CG, que aprueba las Normas de Control Interno para el Sector Publico.



5

Ley No. 26572 – Ley General de Arbitraje.

Ley Nº 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.

2. FINANCIAMIENTO La Obra a que se refieren las presentes Bases tendrán como fuente de financiamiento:

RECURSOS ORDINARIOS. 3. DE LOS PARTICIPANTES 3.1 Podrán participar en esta LICITACION PUBLICA, las personas naturales o jurídicas inscritas

en el Registro Nacional de Proveedores, de conformidad con el Art. 8º del TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

3.2 Los postores se presentarán con el nombre completo o razón social que figura en su

correspondiente Escritura de Constitución. Los consorcios se presentarán conforme a su denominación consignada en el Compromiso de Consorcio.

3.3 En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno de sus

integrantes. 4. CLASIFICACIÓN DEL PROCESO DE SELECCION

Este proceso corresponde a una LICITACION PUBLICA, PRIMERA CONVOCATORIA.

5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN La Obra será contratada por el Sistema de Precios Unitarios.

6. VALOR REFERENCIAL El Valor Referencial es de S/. 1,859, 743. 78 (UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTAINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTAITRES CON 78/100 NUEVOS SOLES), Incluido IGV, con precios referidos al mes de JULIO 2007.

Siendo: 90% del Valor Referencial: S/.1´673,769.40 (UN MILLON SEISCIENTOS

SETENTAITRES MIL SETECIENTOS SESENTAINUEVE Y CON 40/100 NUEVOS SOLES).

110% del Valor Referencial: S/. 2´045,718.16 (DOS MILLONES CUARENTAICINCO MIL

SETECIENTOS DIECIOCHO Y CON 16/100 NUEVOS SOLES)

El postor individual o consorciado, que goza de la exoneración prevista en la Ley Nº 27037-Ley de Promoción de Inversión en la Amazonía, formulará su propuesta económica teniendo en cuenta exclusivamente el total de los conceptos que conforman el valor referencial excluido el Impuesto General a las Ventas-IGV.

7. PLAZO DE EJECUCIÓN

El Plazo de Ejecución de la Obra es de NOVENTA (90) días naturales y constituye un requerimiento técnico de obligatorio cumplimiento.

8. CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

El Calendario de la LICITACION PUBLICA es el indicado en el Aviso de Convocatoria La CONVOCATORIA se realizará a través del SEACE. Adicionalmente las Bases de la LICITACION PUBLICA se encontrarán publicadas en la página web de PROVIAS DESCENTRALIZADO: http/www.proviasdes.gob.pe



6

9. CONDICIONES GENERALES - REQUISITOS DE LA LICITACION PUBLICA a) Haber cancelado los derechos de participación; en caso de participantes que se presenten

en consorcio, bastará que uno de los integrantes haya efectuado el pago correspondiente. b) Estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores de Ejecutores de Obras y no estar

incluido en el Registro de Proveedores Inhabilitados para contratar con el Estado. c) No estar comprendido en ninguno de los impedimentos señalados en el Art. 9º del TUO de

la Ley. d) Al amparo del Art. 87º del Reglamento, todos los actos realizados dentro del proceso de

selección se entenderán notificados a partir del día siguiente de su publicación en el SEACE.

e) Es de responsabilidad del participante el permanente seguimiento del respectivo proceso a través del SEACE y revisión de su correo electrónico.

10. REGISTRO DE PARTICIPANTES

10.1 El registro de Participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (1) día después de haber quedado integradas las Bases, tal como lo establece el Art. 107° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

10.2 Para registrarse, la persona natural o jurídica que solicite participar en un proceso de selección y solicite ser notificado electrónicamente, deberá consignar una dirección de correo electrónico y mantenerla activa, a efecto de las notificaciones que, conforme a lo previsto en el Reglamento, deban realizarse.

11. CONSULTAS Y OBSERVACIONES

A través de las Consultas, los participantes podrán solicitar la aclaración de cualquiera de los extremos de las Bases o plantear solicitudes respecto de ellas. Mediante escrito debidamente fundamentado, los participantes podrán formular observaciones a las Bases, las que deberán versar sobre el incumplimiento de las condiciones mínimas a que se refiere el art. 25º de la Ley. El Comité Especial recibirá las consultas y las observaciones hasta la fecha indicada en el Aviso de Convocatoria, conforme a lo establecido en el Art. 110º del Reglamento del TUO. Los participantes formularán sus consultas y observaciones de acuerdo al calendario establecido en el Aviso de Convocatoria, por escrito, dirigida al Presidente del Comité Especial en la dirección indicada a continuación, adjuntando un disquete HD de 3 1/2" o Cd’R, con el pedido archivado en programa MS WORD:

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES. PROVIAS DESCENTRALIZADO Ref: LICITACION PUBLICA N° 15-2007-MTC/21

PRIMERA CONVOCATORIA Att. Presidente del Comité Especial

Av. Bolivia N° 120, Piso 08, Centro Cívico y Comercial de Lima, Lima 1

El Comité Especial responderá todas las consultas y observaciones, de manera fundamentada y sustentada, cualquiera que fuera su respuesta, mediante un pliego absolutorio que deberá contener la identificación de cada participante y la respuesta del Comité Especial para cada consulta u observación presentada. El pliego absolutorio será notificado a través del SEACE, en la Sede Central de PROVIAS DESCENTRALIZADO o a los correos electrónicos de los participantes. Las respuestas a las consultas y observaciones se consideran como parte integrante de las Bases y del contrato. Los observantes tienen la opción de solicitar que las Bases y los actuados del proceso sean



7

elevados al CONSUCODE dentro de los tres (03) días hábiles siguientes al vencimiento del término para absolverlas (Art. 116º del Reglamento). El Comité Especial procederá a integrar las Bases dándose cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 117º del Reglamento y publicará las Bases integradas a través del SEACE según lo indicado en el Art. 118º. Las Bases Integradas no podrán ser cuestionadas en ninguna otra vía, ni modificadas por autoridad administrativa alguna.

12. DOCUMENTACION DE LA LICITACION PUBLICA

Los documentos de la presente LICITACION PUBLICA son los siguientes: a) Volumen I: Bases de LICITACION PUBLICA - PRIMERA CONVOCATORIA, Proforma de

Contrato. b) Volumen II: Expediente Técnico c) Pliego de Absolución de consultas y de observaciones. Las Bases Integradas según el Anexo I, Anexo de definiciones, Numeral 4 del Reglamento, son las Bases definitivas del Proceso de Selección, cuyo texto contempla todas las aclaraciones y/o precisiones producto de las absoluciones de consultas, así como todas las modificaciones y/o correcciones derivadas de la absolución de las observaciones y/o pronunciamientos de CONSUCODE; o, luego de transcurridos los plazos para dichas etapas, sin que los participantes las hayan formulado.

Participante, según define el ordinal 42 del Anexo del Reglamento, es el proveedor que puede intervenir en el proceso de selección, habilitado por haber cancelado el derecho correspondiente (adquisición de Bases). La Proforma del Contrato según el ordinal 48 del Anexo del Reglamento, es el proyecto del Contrato a suscribirse entre la Entidad y el postor ganador de la Buena Pro y que forma parte de las Bases.

Expediente Técnico de Obra: según el ordinal 28 del Anexo del Reglamento, es el conjunto de documentos que comprende: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, metrados, presupuesto, análisis de precios unitarios, calendario de avance, fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental u otros complementarios.

13. INSPECCIÓN PREVIA

Es responsabilidad exclusiva de los proponentes visitar e inspeccionar la totalidad del lugar y áreas donde se ejecutarán las obras objeto de esta LICITACION PUBLICA, analizar los resultados de los ensayos de laboratorio, así como, efectuar todas las evaluaciones que sean necesarias, incluyendo y sin limitarse, a los documentos de la Licitación, verificaciones y análisis que estime pertinentes para preparar y presentar su Propuesta. Sus evaluaciones y análisis deben de incluir, entre otros la revisión de todos los aspectos técnicos, socio-ambientales relacionados con la formulación de la Propuesta y ejecución del Contrato; las condiciones de las áreas y el lugar donde se ejecutarán las obras, ubicación de canteras, condiciones del transporte, manejo, almacenamiento, disposición y transporte de materiales, disponibilidad de mano de obra, agua, energía y comunicaciones, y en general todos los elementos y condiciones que puedan incidir de manera directa e indirecta en la ejecución de la obra, materia de esta LICITACION PUBLICA. No se requiere certificación expresa o documento alguno de constancia de haber visitado la obra, sin embargo, es recomendable que el Postor efectúe una detenida inspección a la zona de trabajo; la presentación de la Propuesta implicará la tácita aceptación del Postor de no haber encontrado inconveniente alguno, tanto para la preparación de la oferta como para la ejecución de la obra dentro del plazo previsto.



8

14. OBLIGACIONES EN CASO DE CONSORCIO 14.1 Podrán participar postores en consorcio, sin que ello implique crear una persona jurídica

diferente. Para ello, será necesario acreditar la existencia de una promesa formal de consorcio; que se perfeccionará luego del otorgamiento de la buena pro y antes de la suscripción del contrato. Cada empresa señalará su nombre o razón social exactamente como figura en su correspondiente testimonio de constitución y deberá cumplir con lo siguiente:

a) Ninguna empresa participante podrá formar parte de más de un consorcio y los

integrantes de un Consorcio no podrán presentar propuestas individuales.. b) Los Postores que se presenten en consorcio deberán presentar un Contrato de Promesa

Formal de Consorcio que contenga cuando menos la información siguiente:

b.1 Empresas que forman el Consorcio. b.2 Designación del representante o apoderado común, con poderes suficientes para

ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postores y del contrato hasta la liquidación del mismo.

b.3 Porcentaje de participación de cada empresa y el detalle de las obligaciones de

cada consorciado. b.4 Declaración expresa de responsabilidad solidaria.

b.5 Compromiso de no modificar los términos del Contrato de Consorcio mientras la obra no cuente con Liquidación Final consentida.

b.6 Domicilio legal del Consorcio, teléfono y fax si lo tuviera.

c) Las partes del consorcio deben estar inscritas en el Registro Nacional de Proveedores y encontrarse hábiles para contratar con el Estado.

14.2 En caso que un Postor con promesa de consorcio obtenga la Buena Pro, deberá formalizar su compromiso según lo dispuesto por el CONSUCODE en la Directiva Nº 001-2001-CONSUCODE/PRE, aprobado por la Resolución Nº 019-2001-CONSUCODE/PRE, antes de la firma del contrato.

14.3 En caso que un Postor con promesa de consorcio obtenga la Buena Pro, debe obtener el

número de RUC (Registro Único de Contribuyentes). En caso que el Consorcio opte por mantener contabilidades separadas, el contrato de consorcio deberá precisar cuál de los miembros del consorcio tendrá entre sus obligaciones la de facturar el servicio a contratar.

14.4 Para el caso de Consorcios se deberá tener en consideración la Resolución N° 063-2003-

CONSUCODE/PRE que aprueba la Directiva N° 003-2003-CONSUCODE/PRE. 14.5 Las partes del Consorcio responden solidariamente ante la Entidad por todas las consecuencias

derivadas de su participación individual en el consorcio durante los procesos de selección o de su participación en conjunto en la ejecución del contrato derivado de éste.

14.6 Queda claramente entendido que la recepción de la obra no extingue la responsabilidad

individual y solidaria de los integrantes del Consorcio. 15. DE LAS PROPUESTAS Y SU CONTENIDO 15.1 Las propuestas deberán ser presentadas necesariamente en idioma castellano. 15.2 La Propuesta se presentará en dos (2) sobres denominados:



9

"Primer Sobre: Propuesta Técnica" y "Segundo Sobre: Propuesta Económica".

Cada uno de los referidos sobres contendrá la Propuesta en original y dos copias. Los tres ejemplares deberán contar con una etiqueta con la indicación "ORIGINAL" o “COPIA”, según sea el caso, tener un índice y estar numerado e identificado con los mismos títulos, ordenado en la misma secuencia y visado por el representante legal del Postor en todas sus páginas, no debiendo contener borrones o corrección alguna. Los sobres tendrán el siguiente rótulo: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PROVIAS DESCENTRALIZADO LP Nº 15-2007-MTC/21- PRIMERA CONVOCATORIA MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA SAYAN-ACOTAMA-SANTO

DOMINGO TRAMO I: SAYAN - ACOTAMA, Longitud = 16.120 Km DEPARTAMENTO: LIMA Av. Bolivia Nº 120, Piso 12, Centro Cívico y Comercial de Lima, Lima 1, Perú. POSTOR:.................................................Primer y /o Segundo Sobre :_________

15.3 Formatos La información solicitada debe ser presentada en los formatos establecidos que se encuentran

en el Anexo correspondiente de las presentes Bases o formato impreso por el Postor que contenga la misma información de los formatos del Anexo. No se aceptarán rectificaciones o complementaciones de fondo a los documentos presentados en la forma y plazos establecidos en las presentes Bases.

15.4 De la Forma de Presentación de las Propuestas

Los participantes presentarán sus propuestas en Acto público, en la dirección, fecha y hora indicadas en el Aviso de Convocatoria. Los sobres estarán cerrados, con indicación visible de la Razón Social del Postor que la presenta y del número de la LICITACION PUBLICA.

15.5 Contenido del Primer Sobre: PROPUESTA TÉCNICA El Primer Sobre deberá contener la siguiente documentación: El Postor presentará un índice que facilitará la búsqueda y ubicación de los documentos

solicitados, asimismo, toda la propuesta deberá presentarse correctamente foliada.

A. Certificado de Inscripción en el Registro Nacional de Proveedores. Obligatorio Doc. 1 Copia simple del Certificado de Inscripción vigente en el Registro Nacional de

Proveedores como Ejecutor de Obras. La presentación de un Certificado caduco, adulterado incompleto o falsificado es causal de eliminación. El defecto no es subsanable.

En caso de consorcio, cada uno de los consorciados deberá presentar una copia simple del certificado de inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores.

B. Promesa de Consorcio (de ser el caso)

Doc. 2 Promesa de Consorcio, suscrita por los representantes legales de cada una de las empresas, de acuerdo a las indicaciones de las presentes Bases (Formato Nº 1).

C. Declaración Jurada de Postor. Obligatorio Doc. 3 Presentará una declaración jurada simple en la cual manifieste lo siguiente:

(Formato Nº 2)

a) Que no tiene impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al Art. 9º del TUO de la Ley.



10

b) Que conoce, acepta y se somete a las Bases, condiciones y procedimiento

del proceso de selección. c) Que es responsable de la veracidad de los documentos e información que

presenta para efectos de la LICITACION PUBLICA. d) Que se compromete a mantener su oferta durante el proceso de selección y

a suscribir el contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro. e) Que conoce las sanciones contenidas en el TUO de la Ley y su

Reglamento y modificatorias, así como en la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

En caso de consorcio, cada uno de los asociados deberá presentar una

declaración jurada en forma individual, señalando además que se presenta en forma asociada. Obligatorio.

D. Compromiso de Integridad. Obligatorio Doc. 4 Presentará un Compromiso de Integridad del Postor (Formato No. 3)

E. Declaración Jurada de Disponibilidad de Equipo Mecánico (Requisito Técnico Mínimo) Doc.5. De acuerdo al Formato Nº 4. Obligatorio

F. Declaración jurada del postor, que ejecutará la obra en el plazo señalado en las Bases

Doc. 6 El postor presentará una Declaración jurada, como Requisito Técnico Mínimo, que ejecutará la obra en el plazo señalado en estas Bases. Obligatorio

G. Experiencia del Postor en la Ejecución de obras en general

Doc.7 El postor presentará en el Formato Nº 5, la relación de su experiencia de obras en general ejecutadas en los últimos diez (10) años, hasta por un monto acumulado equivalente a tres (3) veces el valor referencial de la obra materia de la convocatoria. Tal experiencia se acreditará con dos documentos: con copia simple de los contratos y sus respectivas Actas de recepción de obras, expedidos por los contratantes.

H. Experiencia del Postor en la Ejecución de obras similares (Construcción,

Rehabilitación o Mantenimiento Periódico de obras de Infraestructura Vial) Doc.8 El postor presentará en el Formato Nº 6, la relación de su experiencia de obras

similares ejecutadas en los últimos quince (15) años, hasta por un monto máximo acumulado equivalente al valor referencial de la obra materia de la convocatoria, siendo el valor mínimo de cada obra similar el 20% del valor referencial. Tal experiencia se acreditará con dos documentos: con copia simple de los contratos y sus respectivas Actas de recepción de obras, expedidos por los contratantes. Obra similar: Obra de naturaleza semejante a la que se desea contratar.

I. Experiencia y calificaciones del personal profesional propuesto

Doc. 9 Currículum Vitae en el Formato Nº 7, de los Ingenieros Civiles colegiados, que se desempeñarán como Ing. Residente e Ing. Asistente; Declaración Jurada de los profesionales de estar hábiles para ejercer la profesión. Obligatorio

Requerimiento Técnico Mínimo del Personal profesional propuesto: 1. Residente de Obra.(Doc.10), Requisitos ( Artículo 242º del Reglamento): Deber ser Ingeniero Civil colegiado, con la experiencia mínima considerada a partir de la obtención de la colegiatura de: a.1 TRES (03) años de experiencia como Residente en la Ejecución de Obras en

general u CINCO (05) como Asistente de Residente en la ejecución de obras en



11

general. a.2 DOS (02) años de experiencia como Residente en la Ejecución de Obras de

Infraestructura vial similares a las de la presente Licitación Pública o TRES (03) como Asistente de Residente en la Ejecución de Obras de Infraestructura vial similares a las de la presente Licitación Pública.

Se deberá acreditar dos (2) documentos: constancias y/o certificados expedidos por los Contratantes, y copia del Acta de recepción de obras o de las Boletas de Pago o de los Recibos de Honorarios emitidos. 2. Asistente de Residente de Obra.(Doc.11) Debe ser Ingeniero Civil colegiado, con la experiencia mínima considerada a partir de la obtención de la colegiatura de: a.1 DOS (02) años de experiencia como Asistente de Residente en la Ejecución de

Obras en general. a.2 UN (01) año de experiencia como Asistente de Residente en la Ejecución de

Obras de Infraestructura vial similares a las de la presente Licitación Pública. Se deberá acreditar dos (2) documentos: constancias y/o certificados expedidos por los Contratantes, y copia de Boletas de Pago o de los Recibos de Honorarios emitidos.

15.6 Contenido del Segundo Sobre: Propuesta Económica El Segundo Sobre, deberá contener la siguiente documentación:

Doc. 12. Carta de Presentación de la Propuesta Económica.

Se presentará en el Formato Nº 8 debidamente llenado y firmado. El monto de la propuesta debe incluir los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas o cualquier otro concepto necesario para la ejecución de la obra.

Doc. 13. Presupuesto detallado por partidas elaborado de acuerdo a los metrados bases del Expediente Técnico de la obra, entregado por PROVIAS DESCENTRALIZADO, con los precios unitarios ofertados por el Postor. El importe total del presupuesto detallado deberá ser coincidente con el monto global indicado en la carta de presentación de la propuesta económica. Si estuviera consignada en forma incorrecta o se omitiera alguna partida o existiera error en la unidad de medida o en el metrado de cualquier partida del presupuesto ofertado, incurrirá en nulidad de la oferta.

El postor individual o consorcio, que goza de la exoneración prevista en

la Ley Nº 27037-Ley de Promoción de Inversión en la Amazonía, formulará su propuesta económica teniendo en cuenta exclusivamente el total de los conceptos que conforman el valor referencial sin incluir el Impuesto General a las Ventas-IGV.

El postor individual o consorcio, que no goza de la exoneración prevista en la

Ley Nº 27037-Ley de Promoción de Inversión en la Amazonía, formulará su propuesta económica incluyendo el Impuesto General a las Ventas-IGV; situación que mantendrá inalterable hasta la conclusión o liquidación del contrato, en caso resultara favorecido con la Buena Pro.

Doc. 14. Análisis de Precios Unitarios.

Los Precios Unitarios propuestos incluirán Mano de Obra, Equipo, Materiales, Transporte, Leyes sociales, seguros, Imprevistos y cualquier otro gasto necesario para la total y correcta ejecución de los trabajos que señalan los planos y especificaciones técnicas. El Postor considerará los precios unitarios sin el I.G.V. que pudiera afectar directamente a los componentes de éstos. En consecuencia el I.G.V. que grava la factura general del Contratista, se consignará en forma separada



12

sobre el total del monto ofertado Los análisis de precios unitarios se presentarán para cada partida y mostrarán en detalle los costos directos, es decir la mano de obra, equipos, materiales y todos los conceptos que les son accesorios. Los postores deberán incluir en sus presupuestos, el desagregado de los montos correspondientes a Gastos Generales y Utilidad. Dichos montos se calcularán hasta la segunda cifra decimal, de acuerdo al detalle siguiente: a. Gastos Generales, discriminados en:

• Monto de Gastos Generales no relacionados con el tiempo de ejecución (fijos).

• Monto de Gastos generales relacionados con el tiempo de ejecución (variables).

El Postor deberá presentar en su propuesta los cálculos y análisis que han permitido encontrar dichos montos, caso contrario su Oferta será descalificada.

b. Utilidad. Todos los precios ofertados deberán ser consignados en nuevos soles, hasta con dos decimales.

En caso de discrepancia entre la cifra consignada en forma numérica y el monto en letras, indicado en la Carta Propuesta, la propuesta será descalificada.

16. DE LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 16.1 Acto Público de Recepción de Propuestas y Apertura de Propuestas Técnicas

16.1.1 De acuerdo al Art. 121º del Reglamento del TUO, la presentación de propuestas se realizará en acto público, en presencia del Comité Especial, los postores y con la participación de Notario Público, en el lugar y fecha señaladas en el Calendario de este Proceso, salvo que éstos se posterguen, de acuerdo con lo establecido en la Ley y el Reglamento.

16.1.2 Las personas naturales concurren personalmente o a través de su representante

debidamente acreditado ante el Comité Especial mediante carta poder simple. Las personas jurídicas lo hacen por medio de su representante legal o apoderado acreditado con carta poder simple.

16.1.3 El Acto público se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los

participantes en el orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tendrá por desistido. Si algún participante es omitido, podrá acreditarse con la presentación del comprobante de pago por derecho de participación.

16.1.4 El Comité Especial procederá a abrir los sobres que contienen la propuesta técnica

de cada postor. Para se admitidas las propuestas, el Comité Especial comprobará que se cumplen con los requerimientos técnicos mínimos establecidos en las Bases y con la presentación de los documentos denominados obligatorios en las Bases. De no ser así, el Comité Especial devolverá la propuesta, teniéndola por no presentada, salvo que el postor exprese su disconformidad, en cuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario Público mantendrá la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelación. Si se formula apelación, se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.



13

16.1.5 Conforme al calendario de este proceso, dado que la evaluación y calificación de las

propuestas técnicas se realizará en fecha posterior al acto público de apertura, el Notario Público procederá a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas, dentro de uno o más sobres, los que serán debidamente sellados y firmados por él, por los miembros del Comité Especial y por los postores que así lo deseen, conservándolos hasta la fecha en que el Comité Especial, en acto público, comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas. El Comité levantará el acta respectiva, la cual deberá ser suscrita por todos sus miembros y los postores que lo deseen. Los miembros del Comité Especial no tendrán acceso a las propuestas económicas sino hasta que la evaluación técnica haya concluido.

16.1.6 Si existieran defectos de forma tales como omisiones o errores subsanables en los

documentos presentados que no modifiquen el alcance de la Propuesta Técnica, el Comité Especial otorgará un plazo máximo de dos (2) días, desde el día siguiente de la notificación, para que el Postor los subsane, en cuyo caso la propuesta continuará vigente para todo efecto, a condición de la efectiva enmienda del defecto encontrado dentro del plazo previsto. Según se define en el Anexo I Definiciones, numeral 22 del Reglamento, error subsanable es aquel que incide sobre aspectos accidentales, accesorios o formales, siendo susceptibles de rectificarse a partir de su constatación, dentro del plazo que otorgue el Comité Especial. Se consideran errores u omisiones subsanables: a. La falta de visado o sello del representante legal autorizado en alguna de las

páginas, a excepción de la carta de presentación de la propuesta económica. b. Ubicación errada de las páginas c. La no presentación del número solicitado de copias d. La falta de foliación en alguna página e. La compaginación inexacta f. Otros no predecibles que no alteren el resultado de la evaluación y que con

justificación y a criterio del Comité Especial sean procedentes.

16.1.7 El Comité Especial podrá rechazar toda propuesta, si comprobara que el Postor ha participado en actividades corruptas o fraudulentas para competir en la presente LICITACION PUBLICA definiéndose como tales las siguientes:

“SOBORNO (COHECHO)” significa todo un acto u omisión que, en función de su cargo o investidura, realice un funcionario publico o quien actúe en su lugar, postores o terceros, contrario a sus deberes y en especial el ofrecer, dar, recibir o solicitar cualquier cosa de valor que sea capaz de influir en las decisiones durante el proceso de selección o durante la ejecución del contrato correspondiente. “EXTORSION O COACCION” significa el hecho de amenazar a otro con causarle a él mismo o a un miembro de su familia, en su persona, honra o bienes, aun mal que constituyera delito, para influir en las decisiones durante el proceso de selección o durante la ejecución del contrato correspondiente, ya sea que el objetivo se hubiese o no logrado. “FRAUDE” significa la tergiversación de datos o hechos con el objeto de influir sobre el proceso de selección o la fase de ejecución del contrato, en perjuicio de PROVIAS DESCENTRALIZADO de los beneficios de una competencia libre y abierta.

“COLUSION” significa las acciones entre los postores destinadas a que se obtengan precios a niveles artificiales, no competitivos, capaces de privar al PROVIAS DESCENTRALIZADO de los beneficios de una competencia libre y abierta.



14

17. EVALUACION DE PROPUESTAS TECNICAS 17.1 Sólo una vez admitidas las propuestas, el Comité Especial aplicará los factores de evaluación

previstos en estas Bases y asignará los puntajes correspondientes, conforme a los criterios establecidos para cada factor.

17.2 El Comité Especial evaluará y calificará cada propuesta de acuerdo con las Bases y

conforme a una escala que sumará cien (100) puntos. 17.3 Para acceder a la evaluación de las propuestas económicas, las propuestas técnicas

deberán alcanzar el puntaje mínimo de sesenta (60). Las propuestas técnicas que no alcancen dicho puntaje serán descalificadas y rechazadas en esta etapa.

18. APERTURA DEL SOBRE Nº 2: PROPUESTA ECONÓMICA 18.1 Se comenzará el Acto público, en presencia del Comité Especial, los postores y con la

participación de Notario Público, en el lugar y fecha señalada en el Calendario de este Proceso, dando lectura a los resultados de la evaluación técnica.

18.2 Las propuestas que en la evaluación técnica alcancen el puntaje mínimo fijado en estas

Bases, accederán a la evaluación económica. Las propuestas técnicas que no alcancen dicho puntaje serán descalificadas en esta etapa.

18.3 El Notario Público devolverá el sobre sellado con las propuestas económicas al Comité

Especial, debiendo verificar éstos, así como los postores que deseen, que se encuentra en las mismas condiciones que se entregó.

18.4 El Comité Especial comprobará que los documentos presentados por cada postor sean los

solicitados en las bases, de no ser así, el Comité Especial devolverá los documentos al postor, teniéndolos por no presentados.

18.5 No cabe subsanación alguna por omisiones o errores en la propuesta económica. 18.6 Evaluación de la Propuesta Económica

La evaluación de la propuesta económica se llevará a cabo, teniendo presente que las propuestas que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor referencial y las que fueran inferiores al 90 % del Valor Referencial, serán devueltas por el Comité Especial teniéndolas por no presentadas. Los montos de cada Propuesta Económica de los postores hábiles en esta etapa del proceso, serán anotados en el Cuadro Resumen de Evaluación Propuesta Económica.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará puntajes inversamente proporcionales, según la siguiente fórmula:

Pi = (Om x PMPE)/ Oi

Donde: i = Propuesta i.

Pi = Puntaje de la Oferta Económica i Oi = Oferta Económica i Om = Oferta Económica de monto más bajo.

PMPE = Puntaje máximo de la Propuesta Económica = 100 18.7 Puntaje Total



15

Una vez calificadas las propuestas mediante la evaluación técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas. Tanto la evaluación técnica como la evaluación económica se califican sobre cien (100) puntos. El puntaje total de la propuesta será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la aplicación de la siguiente fórmula:

PTPi = c1PTi + c2PEi Donde: PTPi = Puntaje Total del postor i PTi = Puntaje por Evaluación Técnica del postor i PEi = Puntaje por Evaluación Económica del postor i c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica

Los valores de los coeficientes son: c1 = 0.6, y c2 = 0.4

La propuesta evaluada como la mejor será la que obtenga el mayor puntaje total.

19. DEL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 19.1 En la fecha señalada en estas Bases, el Comité Especial procederá a otorgar la buena pro a

la propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del proceso de selección, a través de un cuadro comparativo, en el que se consignará el orden de prelación y el puntaje técnico, económico y total obtenidos por cada uno de los postores.

19.2 Adicionalmente para la presente LICITACION PUBLICA, bajo el sistema de precios

Unitarios, se observará el siguiente procedimiento: I. El monto total de la propuesta de cada postor, es el resultado de multiplicar los

precios unitarios ofertados por el postor, por los metrados proporcionados por PROVIAS DESCENTRALIZADO.

II. A continuación se verificarán que las unidades y metrados de las partidas sean las

del Expediente Técnico y enseguida se verificarán las operaciones aritméticas de la propuesta del postor que ocupa el primer lugar en el Orden de Prelación, y de existir alguna incorrección, deberá descalificarse, procediendo a realizar la misma verificación de la propuesta que sigue en el orden de prelación.

19.3 De acuerdo al Art. 137º del Reglamento, cuando se hayan presentado dos o más propuestas, el

consentimiento de la buena pro se producirá a los ocho (08) días de su notificación, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. En caso de haberse presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se producirá el mismo día de su notificación.

19.4 En caso de Empate se procederá de acuerdo al Artículo 133º del Reglamento de la Ley de

Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 19.5 El otorgamiento de la buena pro realizado en acto público, se presumirá notificado a todos

los postores en la misma fecha, oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta y el cuadro comparativo detallando los resultados en cada factor de evaluación, de solicitarlo por escrito, sin perjuicio de que se publiquen en el SEACE. Dicha presunción no admite prueba en contrario.

19.6 Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el Comité Especial remitirá el

Expediente de Contratación a la dependencia encargada de las adquisiciones y contrataciones de la Entidad, la que asumirá competencia desde ese momento para ejecutar los actos destinados a la formalización del contrato.



16

20. IMPUGNACIONES 20.1 Las discrepancias que surjan entre la Entidad y los postores del proceso de selección se

resolverán de conformidad con las formas y plazos que precisan los Art. 149º al 167º del Reglamento.

21. CANCELACION DEL PROCESO

En cualquier estado del proceso de selección, hasta antes del otorgamiento de la buena pro, PROVIAS DESCENTRALIZADO puede cancelarlo por razones de fuerza mayor o caso fortuito, cuando desaparezca la necesidad de adquirir o contratar o cuando persistiendo la necesidad, el presupuesto asignado tenga que destinarse a otros propósitos de emergencia declarados expresamente. Cuando PROVIAS DESCENTRALIZADO decida cancelar un proceso de selección, por causal debidamente motivada de acuerdo a lo establecido en el Artículo 34º del TUO de la Ley, comunicará su decisión dentro del día siguiente y por escrito al Comité Especial, debiendo registrar la resolución cancelatoria en el SEACE en el mismo plazo. Adicionalmente, se comunicará dicha decisión a todos los participantes del proceso, dentro del día siguiente, al correo electrónico que hayan consignado al registrarse como participantes. En este caso, el plazo para el reintegro del pago efectuado como derecho de participación no podrá exceder de los cinco (5) días posteriores a la comunicación, bastando para la devolución la sola presentación del comprobante de pago.

22. DECLARATORIA DE LICITACION PUBLICA DESIERTA

22.1 El Comité Especial declarará desierta la Licitación Pública en los casos siguientes: - Cuando no se presenten propuestas - Cuando no quede válida ninguna oferta.

22.2 En atención al artículo 85º del Reglamento, la publicación sobre la declaratoria de desierto de

la Licitación Pública, será registrada en el SEACE, dentro de los dos (2) días de producida.

23. REQUISITOS PARA SUSCRIBIR CONTRATO 23.1 Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la buena pro,

el postor ganador o su representante, debidamente autorizado, deberá cumplir con suscribir el Contrato, para ello PROVIAS DESCENTRALIZADO dentro de los DOS (02) días hábiles siguientes al consentimiento de la buena pro, citará al Postor ganador, otorgándole un plazo mínimo de cinco (5) días hábiles y máximo de diez (10) días hábiles para suscribir el contrato. No obstante, si dicho postor tuviera antes del plazo mínimo establecido la documentación completa requerida, podrá presentarse a suscribir el contrato.

23.2 Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena pro deberá presentar:

a) Constancia vigente de no estar Inhabilitado para Contratar con el Estado, emitida por el CONSUCODE.

b) Constancia de Capacidad Libre de Contratación, expedida por el Registro Nacional de

Proveedores.

c) Copia simple del Testimonio y de Poder de Mandato, ambos expedidos por Notario Público extendido por el Postor a su Representante Legal.

d) En caso de Consorcios deberá presentarse el Contrato de consorcio con firmas

legalizadas ante Notario Público, de los apoderados o representantes legales de los asociados, según corresponda, en el que deberá precisarse el Representante Legal común y el domicilio en la ciudad de Lima. Así mismo debe presentar Copia del RUC



17

(Registro Único del Contribuyente) del Consorcio si deciden llevar su contabilidad en forma conjunta. Caso contrario de mantener contabilidades separadas, el contrato de consorcio debe precisar cual de los miembros tendrá entre sus obligaciones, la de facturar el servicio a contratar.

e) Calendario de Avance de Obra (CAO) de acuerdo al Plazo de Ejecución, el cual

deberá ser confeccionado en forma proporcional y concordante con el Cronograma de Desembolsos Mensuales que figura en el Expediente Técnico. El CAO debe señalar avances mensuales en montos y porcentajes de cada partida.

f) Calendario de Adquisición de Materiales y Calendario de Movilización y Utilización

de Equipo Mecánico, en los que se precisarán la fecha o día de inicio y término de cada adquisición y de movilización, concordantes con el CAO.

g) Programa de Obra PERT-CPM y Diagrama de Barras. h) Carta fianza de garantía de fiel cumplimiento de Contrato.

i) Certificado de habilidad profesional del Ingeniero Residente de la Obra e Ingeniero

Asistente.

23.3 Si el postor ganador no se presenta dentro del plazo otorgado para suscribir el Contrato, perderá automáticamente la buena pro, sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable por CONSUCODE. En este caso, PROVIAS DESCENTRALIZADO llamará al Postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para que suscriba el contrato, procediéndose conforme al plazo dispuesto en el numeral 22.1. Si éste postor no suscribe el contrato, y sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable por CONSUCODE, el proceso será declarado desierto.

23.4 El Contrato se ajustará a la Proforma de Contrato de las Bases Integradas, tal como lo

establece el Artículo 36º del TUO de la Ley.

23.5 El contrato está conformado por el documento que lo contiene, las Bases integradas y la oferta ganadora, así como los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes y que hayan sido expresamente señalados en el Contrato.

24. ORDEN DE PRELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS El orden de prelación de los documentos será el siguiente:

1. Contrato de Obra 2. Bases Integradas y la Propuesta Ganadora 3. El Expediente Técnico 4. Otros documentos especificados

25. DE LA SUBCONTRATACION No está permitida la subcontratación total o parcial de las obras. Si se detectara tal situación se procederá a la resolución del contrato.

26. DE LOS ADELANTOS Los adelantos se regirán por lo establecido en los Arts. 244º y 245º del Reglamento.

26.1 Adelanto Directo PROVIAS DESCENTRALIZADO a solicitud de EL CONTRATISTA, podrá entregar a éste, dentro de los 7 (siete) días, contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud con el Plan de Utilización del adelanto directo y la CARTA FIANZA correspondiente, un adelanto directo de hasta el 20% del monto de contrato original, bastando para ese efecto la



18

presentación por EL CONTRATISTA de una CARTA FIANZA en la que contenga necesariamente las condiciones que se indican:

Nombre de la Entidad a favor de la que se extiende la fianza: PROVIAS

DESCENTRALIZADO Nombre de la firma afianzada, que necesariamente será la razón social del postor, en

caso de Consorcios, la Carta debe afianzar al Consorcio. Número de la LICITACION PUBLICA Monto afianzado en Nuevos Soles Motivo Las condiciones de irrevocable, incondicionada, solidaria y de realización automática

al solo requerimiento de la Entidad. Vigencia por el plazo de ejecución de la obra, renovable trimestralmente por el monto

pendiente de amortizar. Ejecutables en Lima.

El contratista dentro de los quince (15) días naturales, contados a partir del día siguiente de la

suscripción del contrato, podrá solicitar formalmente la entrega del adelanto adjuntando a su solicitud la carta fianza por un valor igual al monto del adelanto y vigente por el plazo de ejecución de la obra, renovable trimestralmente por los saldos pendientes de amortización, bajo responsabilidad de EL CONTRATISTA. Dicha carta fianza debe ser emitida por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, ejecutable en la ciudad de Lima a favor de PROVIAS DESCENTRALIZADO. Si la garantía fuera entregada después de los indicados 15 días naturales, no tendrá efecto en la determinación de la fecha de inicio de obra.

El monto de este adelanto será amortizado proporcionalmente en cada una de las valorizaciones

mensuales, que se cancelen al contratista con posterioridad a la entrega del indicado adelanto, en porcentaje igual al adelanto otorgado, hasta su total cancelación. Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortización de los adelantos se tomará en cuenta al momento de efectuar el pago siguiente que corresponde a EL CONTRATISTA y/o de la liquidación final del contrato de obra.

La renovación de la garantía, se hará por montos proporcionales a los saldos del adelanto pendientes de amortización.

El Adelanto es un pago a cuenta y la parte de las Valorizaciones destinadas a su amortización no estarán sujetas a reajuste por alzas.

El Plan de Utilización del adelanto directo, deberá contener el detalle semanal de los montos por los conceptos de mano de obra, tipo y cantidad de materiales y herramientas menores a adquirir, gastos de fletes y transportes, entre otros aspectos.

26.2 Adelanto para Materiales PROVIAS DESCENTRALIZADO a solicitud de EL CONTRATISTA podrá entregar un adelanto

para materiales, hasta por un monto no mayor al cuarenta por ciento (40%) del monto del contrato original y siempre que se haya dado inicio al plazo de ejecución contractual, en concordancia con el calendario de adquisición de materiales presentado por el contratista.

La solicitud del adelanto de materiales debe incluir lo siguiente:

Solicitud donde se señale el material, monto y el Indice de la fórmula polinómica Ordenes de compra Cotización o proforma del (os) proveedor (es) Calendario de adquisición de materiales CARTA FIANZA, con las condiciones indicadas en el Articulo 40º del TUO de la Ley

26850 y el Articulo 213º de su Reglamento, y sus modificatorias y ampliatorias vigentes. Factura del Contratista



19

La CARTA FIANZA por el adelanto de materiales, debe ser por el monto otorgado, incluido el I.G.V. y tendrá una vigencia hasta la utilización de los materiales a satisfacción de PROVIAS DESCENTRALIZADO, pudiendo reducirse de manera proporcional conforme a las amortizaciones efectivizadas en las valorizaciones tramitadas y cobradas por el Contratista.

La Entidad de acuerdo a su disponibilidad presupuestal, gestionará el adelanto solicitado, debiendo previamente solicitar al Contratista la presentación de su factura y garantía(s), de acuerdo a lo dispuesto en el Art.245º del Reglamento. No procederá el otorgamiento de adelanto de materiales o insumos en los casos en los que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales. La amortización de los adelantos por materiales, se harán en cada valorización mensual del Contratista, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

27. OTROS 27.1 Cualquier discrepancia entre las presentes bases y los documentos del proceso de

LICITACION PUBLICA, respecto al TUO de la Ley, su Reglamento y modificatorias y a la Legislación Nacional, prima lo especificado en las normas nacionales.

27.2 Lo no especificado en las presentes bases y los documentos de la presente LICITACION PUBLICA, se regirá por el TUO de la Ley, su Reglamento y sus normas complementarias y modificatorias.

27.3 Todos los documentos que presente el Contratista a fin de solicitar un pago por parte de

PROVIAS DESCENTRALIZADO, deberá hacerlo en original y dos copias.



20

EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA



21

FACTORES Y CRITERIOS DE EVALUACION

PUNTAJES DE CALIFICACION DE PROPUESTA TECNICA

Factores de Evaluación Puntaje Parcial

Puntaje Mínimo

Puntaje Máximo

1. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA EJECUCION DE OBRAS EN GENERAL

- 25

2. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA EJECUCION DE OBRAS SIMILARES

- 40

3. EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

- 35

a. Ingeniero Residente de Obra b. Ingeniero Asistente de Residente

30 5

NOTA 1: De acuerdo al Artículo 72º, del Reglamento de la Ley para acceder a la evaluación de las propuestas económicas, las propuestas técnicas deberán alcanzar un puntaje mínimo de SESENTA (60). Las propuestas que no alcancen dicho puntaje serán descalificadas y rechazadas en esta etapa.



22

CRITERIOS DE EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA

1. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA EJECUCION DE OBRAS EN GENERAL: 25 PUNTOS

Esta experiencia se refiere a los principales trabajos realizados en la actividad de EJECUCION DE OBRAS EN GENERAL. Tratándose de consorcios se complementará la experiencia de los asociados. Se calificará considerando el monto EJECUTADO acumulado por el postor en los últimos DIEZ (10) años contados hasta la fecha de presentación de propuestas. Se otorgará el máximo puntaje de VEINTICINCO (25) puntos al postor que acredite un monto acumulado igual o mayor a tres (3) veces el valor referencial (V.R). Los montos acumulados menores se calificarán en forma directamente proporcional, teniendo en cuenta que los montos acumulados menores al V.R. su puntaje será cero (0) Para el cómputo del plazo de 10 años, se considerará como fecha cierta, la fecha de suscripción del contrato, el cual no podrá tener una antigüedad mayor a 10 años hasta la fecha de presentación de la propuesta técnica. Aquellos contratos que tengan una antigüedad mayor a 10 años no serán tomados en cuenta en la evaluación. Para acreditar la experiencia, se adjuntará copia simple de dos (2) documentos: los contratos y sus respectivas actas de recepción de obra.

2. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA EJECUCION DE OBRAS SIMILARES: 40 PUNTOS

(CONSTRUCCION, REHABILITACION O MANTENIMIENTO PERIODICO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL) Esta Experiencia se refiere a los contratos de ejecución de obras de infraestructura vial similares a la obra materia de la presente Licitación. Tratándose de consorcios se complementará la experiencia de los asociados. Se calificará considerando el monto ejecutado acumulado por el postor en los últimos quince (15) años contados hasta la fecha de presentación de propuestas. Se otorgará el máximo puntaje de CUARENTA (40) puntos al postor que acredite un monto acumulado igual o mayor al valor referencial, siendo el valor mínimo de cada obra similar el 20% del valor referencial. Los montos acumulados menores se calificarán en forma directamente proporcional. Para el cómputo del plazo de 15 años, se considerará como fecha cierta, la fecha de suscripción del contrato, el cual no podrá tener una antigüedad mayor a 15 años hasta la fecha de presentación de la propuesta técnica. Aquellos contratos que tengan una antigüedad mayor a 15 años no serán tomados en cuenta en la evaluación.

Para acreditar la experiencia, se adjuntará copia simple de dos (2) documentos: los contratos y sus respectivas actas de recepción de obras.

3. EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO: 35 PUNTOS a) Ingeniero Residente de Obra 30 puntos

Profesional, Ingeniero Civil colegiado, con la experiencia mínima, considerada a partir de la obtención de la colegiatura, de: a.1 Tres (03) años de experiencia como Residente en la ejecución de obras en general o Cinco

(05) como Asistente de Residente en la ejecución de obras en general. a.2 Dos (02) años de experiencia como Residente en la ejecución de obras de Infraestructura

vial similares a las de la presente Licitación Pública o Tres (03) como Asistente de



23

Residente en la ejecución de obras de Infraestructura vial similares a las de la presente Licitación Pública.

Se presentará copia simple de su diploma de incorporación al Colegio de Ingenieros del Perú. La evaluación se realizará en función a la experiencia mayor a la mínima señalada en los párrafos precedentes, se otorgará el puntaje según la escala siguiente, por días efectivos acumulados de experiencia que supere el requisito mínimo: a.1 Como Residente o Asistente en la ejecución de obras en general:

• Experiencia hasta 30 días, se otorgará 2.5 puntos. • 30 días < Experiencia ≤ 60 días se otorgará 5.0 puntos. • 60 días < Experiencia ≤ 90 días se otorgará 7.5 puntos. • Experiencia mayor de 90 días se otorgará 10 puntos.

a.1 Como Residente o Asistente en la ejecución de obras de infraestructura vial similares

a la de la presente Licitación Pública: • Experiencia hasta 30 días, se otorgará 5 puntos. • 30 días < Experiencia ≤ 60 días, se otorgará 10 puntos. • 60 días < Experiencia ≤ 90 días se otorgará 15 puntos. • Experiencia mayor de 90 días se otorgará 20 puntos.

Para acreditar el tiempo de experiencia profesional como Residente o Asistente en la ejecución de obras en general y como Residente o Asistente en la ejecución de obras de Infraestructura Vial similares a la de la presente Licitación Pública, se adjuntará dos (2) documentos: copia simple de los certificados o constancias, otorgados y suscritos por persona o autoridad competente, en los que se pueda desprender el tiempo de trabajo efectivo para las que es requerido, y copia del Acta de recepción de obras o de las Boletas de Pago o de los recibos de Honorarios emitidos. Tendrá que estar a tiempo completo durante el período de ejecución de la obra.

b) Ingeniero Asistente de Residente (5 puntos). Profesional, Ingeniero Civil colegiado, con la experiencia mínima considerada a partir de la obtención de la colegiatura, de: a.1 Dos (02) años de experiencia como Asistente de Residente en la ejecución de obras en

general. a.2 UN (01) año de experiencia como Asistente de Residente en la ejecución de obras de

Infraestructura vial similares a las de la presente Licitación Pública. Se presentará copia simple de su diploma de incorporación al Colegio de Ingenieros del Perú. La evaluación se realizará en función a la experiencia mayor a la mínima señalada en los párrafos precedentes, se otorgará el puntaje según la escala siguiente, por días efectivos acumulados de experiencia que supere el requisito mínimo: a.1 Como Asistente de Residente en la ejecución de obras en general:

• Experiencia hasta 30 días se otorgará 0.5 puntos. • 30 días < Experiencia ≤ 60 días se otorgará 1.0 puntos. • Experiencia mayor de 60 días se otorgará 2.00 punto.

a.2 Como Asistente de Residente en la ejecución de obras de Infraestructura Vial

similares a las de la presente Licitación Pública: • Experiencia hasta 30 días se otorgará 1.0 punto. • 30 días < Experiencia ≤ 60 días se otorgará 2.0 puntos. • Experiencia mayor de 60 días se otorgará 3.0 puntos.



24

Para acreditar el tiempo de experiencia profesional como Asistente de Residente en la ejecución de obras en general y como Asistente de Residente en la ejecución de obras de Infraestructura Vial similares a las de la presente Licitación Pública, se adjuntará copia simple de los certificados o constancias, otorgados y suscritos por persona o autoridad competente, en los que se pueda desprender el tiempo de trabajo efectivo para las que es requerido, y copia de Boletas de Pago o de los Recibos de Honorarios emitidos



25

FORMATOS



26

FORMATO Nº 1

PROMESA DE CONSORCIO Por el presente documento que suscriben: La (Empresa 1: Razón Social), con RUC N° .........., inscrito en el Registro Nacional de Contratistas con el Nº............., Representado por: , con D.N.I. N° , inscrito en el Registro de Mandatos de la Oficina Registral de ......., en la ficha: Nº , la (Empresa 2: Razón Social), con RUC Nº............., inscrito en el Registro Nacional de Contratistas con el Nº....... , Representado por: con D.N.I. N° , inscrito en el Registro de Mandatos de la Oficina Registral de ......., en la ficha: Nº : acuerdan voluntariamente conformar el consorcio denominado……………….para la ejecución de la obra de Rehabilitación del C.V. .............................................................., y declaran bajo juramento que:

a) Las partes del consorcio no están incluidas en el Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado.

b) El representante común es ...................... y tiene poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de la calidad de postor y del contrato de obtener la buena pro, hasta la liquidación del mismo.

c) El porcentaje de participación de cada empresa es: %, ................%. d) En el caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el Consorcio y

obtener el RUC del Consorcio. e) Declaramos expresamente asumir responsabilidad solidaria hasta la terminación

contractual del Contrato de Obra. f) Asumimos compromiso de no modificar los términos del Contrato de Consorcio hasta que

se produzca el consentimiento de la aprobación (mediante Resolución Directoral) de la Liquidación del Contrato de Obra.

g) La sede del Consorcio es: 1. Dirección postal: ___________________________________________ 2. Dirección electrónica ___________________________________________ 3. Teléfono ___________________________________________ 4. Fax ____________________________________________ Lima, ……..de ………………… de 200….

______________________________________________ (Nombre y firma del Representante Legal

de cada uno de los integrantes)

______________________________________________ (Nombre y firma del Representante Legal del Consorcio)

Nota. El presente formato es referencial, pudiendo ampliarse de acuerdo a las facultades y necesidades del Consorcio, debiendo mantenerse como mínimo las condiciones indicadas.



27

FORMATO Nº 2

DECLARACION JURADA DEL POSTOR

El postor que suscribe declara bajo juramento: a) Que no tiene impedimento para participar en el presente proceso de selección, ni para contratar con

el Estado, conforme al Art. 9º del TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

b) Que conoce, acepta y se somete a las Bases, condiciones y procedimientos del Proceso de

selección.

c) Que es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta para efectos de

la LICITACION PUBLICA.

d) Que se compromete a mantener su oferta durante el proceso de selección y a suscribir el

contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro; y

e) Que conoce las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento y modificatorias, así como en la

Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General

Lima, ……..de ………………… de 200….

Nombre, Firma y sello del Representante del Postor Nota.- En caso de Consorcio este Documento deberá ser presentado por los representantes de

cada uno de los consorciados.



28

FORMATO Nº 3

COMPROMISO DE INTEGRIDAD:

Pacto de Integridad que celebran de una parte ………………….(postor) y de la otra parte PROVIAS DESCENTRALIZADO debidamente representada por su Director Ejecutivo …………………………… identificado con DNI ………………….. Mediante el presente, ………………(postor) se compromete a no ofrecer ni otorgar, ya sea directa ni indirectamente, a través de terceros, ningún pago o beneficio indebido o cualquier otra ventaja inadecuada a ningún funcionario de PROVIAS DESCENTRALIZADO o a sus familiares a fin de obtener el contrato objeto de la LICITACION PUBLICA N° 15-2007-MTC/21 PRIMERA CONVOCATORIA. PROVIAS DESCENTRALIZADO declara no haber celebrado ni celebrará acuerdos formales o tácitos con los postores o con terceros, con el fin de establecer prácticas restrictivas a la libre competencia. PROVIAS DESCENTRALIZADO a su vez se compromete a evitar la extorsión y la aceptación de sobornos por parte de sus funcionarios. Lima, ………de…………. de 200… …………………………………………….. ………………………………. PROVIAS DESCENTRALIZADO POSTOR



29

FORMATO Nº 4

RELACION DE EQUIPO MINIMO OFERTADO POR EL POSTOR

Lima, ………de…………. de 200…

…………………………………….

POSTOR

Nota: EN LO QUE SE REFIERE A LA CAPACIDAD O RENDIMIENTO DEL EQUIPO, ESTE DEBE SER IGUAL O MAYOR A LA EXIGIDA.

CANTIDAD

EQUIPO CONDICIÓN (Propio/Alqui

lado)

UBICACIÓN (Indicar dirección exacta en la que se encuentra el

equipo)

EL POSTOR PRESENTARA EN ESTE FORMATO LA RELACION DEL EQUIPO MINIMO QUE FIGURA EN EL EXPEDIENTE TECNICO, PÁGINA 058 del Expediente Técnico –Actualización del Valor Referencial TRAMO I, TRAMO II Y TRAMO III (inicia pagina 004-Actualización del Presupuesto Referencial TRAMO I)).



30

FORMATO Nº 5

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA EJECUCION DE OBRAS EN GENERAL

FECHA DE CONTRATO

% DE PARTICIPACION

MONTO ACTUA LIZADO

NOMBRE DE LA OBRA

EJECUTADA UBICACIÓN NOMBRE DEL

CLIENTE

MES AÑO

MONTO DE LA OBRA SEGUN

CONTRATO (S/.)

NOMBRE DE LA EMPRESA ASOCIADA

S/.

TOTAL S/. ..……..

Lima,…. de……………….. del 200…

POSTOR Ó REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE, FIRMA Y SELLO

DNI Nº................................ NOTA: Para acreditar la experiencia de este formato, adjuntará copia simple de dos documentos: los contratos y sus respectivas Actas de Recepción de obra, como condición para ser evaluada. Los Montos de los contratos de las obras serán actualizados al mes Julio 2007, en base al Índice de Precios al Consumidor del INEI, siendo el IJUL 2007 = 113.000858 (BASE 2001)



31

FORMATO Nº 6

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA EJECUCION DE OBRAS SIMILARES

(CONSTRUCCION, REHABILITACION O MANTENIMIENTO PERIODICO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

NOMBRE DE LA EMPRESA

ASOCIADA

% DE PARTICIP

ACION

MONTO ACTUALI

ZADO FECHA DE CONTRATO

S/.

NOMBRE DE LA OBRA VIAL

EJECUTADA

UBICACIÓN NOMBRE DEL CLIENTE

MES AÑO

MONTO DE LA OBRA SEGÚN

CONTRATO S/.

TOTAL S/. ..…….. Lima,…. de……………….. del 200…

POSTOR Ó REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE, FIRMA Y SELLO

DNI Nº. ................................

NOTA: Para acreditar la experiencia de este formato, adjuntará copia simple de dos documentos: los Contratos y sus respectivas Actas de Recepción de obras, como condición para ser evaluada.

Los Montos de los contratos de las obras serán actualizados al mes Julio 2007, en base al Indice de Precios al Consumidor del INEI, siendo el IJUL 2007 = 113.000858 (BASE 2001)



32

FORMATO Nº 7

CURRICULUM VITAE (C.V.) DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO El postor adjuntará el C.V. del Ingeniero Residente y del Ing. Asistente propuestos, en este formato y deben cumplir con los requisitos técnicos mínimos y con la experiencia mínima requerida.

NOMBRE:______________________ PROFESIÓN:_________________________ CARGO POR OCUPAR EN LA OBRA: _______________________________________________

COLEGIATURA UNIVERSIDAD FECHA DE

GRADO (mes – año) Nº Fecha

2. EXPERIENCIA COMO RESIDENTE O ASISTENTE DE EJECUCION DE OBRAS EN GENERAL

PERIODO Nº DE

ORDEN OBRA RAZON SOCIAL

DEL CONTRATANTE

CARGO DESEMPEÑADO INICIA/TERMINA

(mes – año) DURACIÓN

(meses)

3. EXPERIENCIA COMO RESIDENTE O ASISTENTE DE EJECUCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL SIMILARES A LA PRESENTE LICITACION PUBLICA

PERIODO Nº DE

ORDEN

OBRA DE CONSTRUCCION,

REHABILITACION O MANTENIMIENTO

VIAL

RAZON SOCIAL DEL

CONTRATANTE

CARGO DESEMPEÑADO INICIA/TERMINA

(mes – año) DURACIÓN

(meses)

Lima, ………de…………. de 200… Firma y sello del Profesional:____________________

_____________________________________________ (Nombre y firma del Representante Legal)



33

FORMATO N° 8

CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

Lima, _____ de ___________ de 2007

Señores COMITÉ ESPECIAL Av. Bolivia Nº 120, Piso 10, Centro Cívico de Lima Lima-Perú Referencia: LP Nº 15-2007-MTC/21-PRIMERA CONVOCATORIA Después de haber examinado los Documentos de la LICITACION PUBLICA y efectuado la visita a la zona de trabajo, presentamos nuestra Propuesta Económica para ejecutar la obra de mantenimiento periódico de la carretera SAYAN-ACOTAMA-SANTO DOMINGO TRAMOI: SAYAN - ACOTAMA, objeto de la LICITACION PUBLICA Nº 15-2007-MTC/21-PRIMERA CONVOCATORIA, convocada por PROVIAS DESCENTRALIZADO. El monto de nuestra Propuesta Económica es de S/.____________. (_________________________y …./100 Nuevos Soles), incluido el IGV o sin incluir el IGV, de ser el caso (*). El presupuesto ha sido elaborado con precios vigentes al mes de: JULIO del 2007. La Propuesta Económica que se presenta, está en concordancia con los documentos presentados en nuestra Propuesta Técnica y nos comprometemos a cumplir escrupulosamente con proporcionar todos los recursos indicados en nuestra propuesta. En el caso de comprobarse cualquier incorrección en la mencionada propuesta, PROVIAS DESCENTRALIZADO tiene derecho a invalidar nuestra participación. La documentación presentada se encuentra debidamente ordenada y foliada y está contenida en la Propuesta Económica según lo establecen las Bases. Sin otro particular, nos suscribimos de ustedes

Atentamente,

___________________________________

Nombre Firma del Representante Legal

(*) El postor individual o consorcio, que goza de la exoneración prevista en la Ley Nº 27037-Ley de Promoción de Inversión en la Amazonía, formulará su propuesta económica teniendo en cuenta exclusivamente el total de los conceptos que conforman el valor referencial sin incluir el Impuesto General a las Ventas-IGV. Anexos: Propuesta Económica y Análisis de los Precios Unitarios



34

PROPUESTA ECONOMICA

LP Nº15- 2007- MTC/21-PRIMERA CONVOCATORIA Objeto.- Mantenimiento Periódico de la Carretera SAYAN-ACOTAMA-SANTO DOMINGO TRAMO I: SAYAN - ACOTAMA Precios vigentes a: .............................................

Partida Descripción Unidad Metrado

(1) Costo

Unitario (2)

Parcial (1)*(2) Sub Total

……………………….. ………………………. ……………………… Costo Directo: …………………………………………………………… Gastos Generales Fijos: . ……………………………… Gastos Generales Variables : ………………………. Utilidad (______- % CD): ………………………………………………. Sub Total:………………………………………………………………… I.G.V. ( 19% ST) (*): ……………………………………………………….. TOTAL DE LA PROPUESTA ECONOMICA: …........................Nuevos soles (S/….............................)

…………………………………………….. Nombre Firma del Representante Legal

(*) Los postores exonerados no incluirán el I.G.V.



35

PROVIAS DESCENTRALIZADO

LP Nº 15-2007-MTC/21-PRIMERA CONVOCATORIA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Objeto.- Mantenimiento Periódico de la Carretera SAYAN-ACOTAMA-SANTO DOMINGO TRAMO I: SAYAN - ACOTAMA Unidad: ............................................ Item:..............................

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Precio Unitario

Sub - Total II. MATERIAL EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit Cantidad Precio

Sub - Total III. TRANSPORTES

Material Vol.-peso ó Cant Distancia M3-Km Tarifa Precio

Unit.

Sub - Total IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestación Total Rendimiento Precio Unit.

Sub - Total Nombre del Postor: ______________________________________ Fecha:______________________

Nombre y Firma del representante Legal : ____________________________________________________



36

FORMATO N° 9

FORMULARIO DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

PROPONENTE: Consulta N°.................. Referencia(s) de las Bases Sección: ............ Numeral:............. Página: .............. Consulta: PROPONENTE: Consulta N°.................. Referencia(s) de las Bases Sección: ............ Numeral:............. Página: .............. Consulta:

Nota.- Este formulario será llenado en Arial 10



37

III. PROFORMA DE CONTRATO



38

CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° -2007-MTC/21

Conste por el presente documento, el Contrato de Ejecución de Obras por el Sistema de Precios Unitarios que celebran de una parte, el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado a quien en adelante se llamará PROVIAS DESCENTRALIZADO con domicilio legal en la Av. Bolivia Nº 120, Piso 10, Centro Cívico y Comercial de Lima, Lima 1, debidamente representado por su Director Ejecutivo ................. ..............., identificado con D.N.I. ................, designado por Resolución Ministerial N° ................................... del ..........y, de la otra parte ............ .(indicar nombre del contratista)..................., con domicilio legal en ..............................., RUC Nº .................................., representado por el Sr. ..............................................., con D.N.I. ............................, autorizado según Poder inscrito en la ficha que se inserta al presente (Anexo 1), al que en lo sucesivo se les denominará EL CONTRATISTA, y que suscribimos bajo los términos y condiciones siguientes: PRIMERA : ANTECEDENTES 1.1 PROVIAS DESCENTRALIZADO ha previsto la ejecución del mantenimiento Periodico de la

Carretera SAYAN – ACOTAMA- SANTO DOMINGO, TRAMO i: SAYAN - ACOTAMA, ubicado en el Distrito de Leoncio Prado, Provincia Huaura, Departamento Lima, la misma que en adelante se denominará LA OBRA, la que se ejecutará con RECURSOS ORDINARIOS DEL TESORO PÚBLICO.

1.2 Por R.D. N° ..... 2007-MTC/21, del........................., PROVIAS DESCENTRALIZADO aprobó

las Bases de la PRIMERA CONVOCATORIA de la LICITACION PUBLICA N° 15-2007-MTC/21 para la OBRA. (Anexo 2)

1.3 En virtud a las disposiciones legales pertinentes, PROVIAS DESCENTRALIZADO realizó la

PRIMERA CONVOCATORIA a la LP N° 15-2007-MTC/21, siendo el Valor Referencial de S/ ............ (.............................................y …./100 Nuevos Soles), incluido el IGV, con precios referidos al mes de JULIO 2007.

1.4 Como resultado de la LICITACION PUBLICA, se otorgó la Buena Pro a EL CONTRATISTA por

el monto total de su propuesta económica ascendente a S/. .......................... (...................indicar en letras....................00/100 Nuevos Soles), incluido el I.G.V. o sin incluir el IGV, con precios referidos al mes de JULIO 2007, teniéndose en cuenta además las consideraciones de la Cláusula Cuarta del presente Contrato.

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO 2.1 El presente contrato tiene como objeto la ejecución de la obra de Mantenimiento Periódico de la

Carretera SAYAN – ACOTAMA – SANTO DOMINGO TRAMOI: SAYAN - ACOTAMA, de acuerdo a los documentos integrantes del Expediente Técnico, los que se incorporan como parte integrante de este contrato (Anexo N° 3).

TERCERA : VIGENCIA Y PLAZO 3.1 El Contrato entrará en vigencia al día siguiente de su suscripción y rige hasta el consentimiento

de la liquidación del mismo. 3.2 La fecha del inicio de LA OBRA se computa cuando se cumplan las condiciones del artículo 240º

del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por D.S. Nº 084-2004-PCM, sus normas complementarias y modificatorias, al que en adelante se le denominará: el Reglamento.

3.3 El plazo de ejecución de los trabajos es de NOVENTA (90) días naturales.

Las Obras se ejecutarán en concordancia con el Calendario de Avance de Obra Valorizado, así mismo EL CONTRATISTA adjunta los Calendarios PERT-CPM y Diagramas de Barras (Anexos Nº 4, 5, 6 y 7).

Igualmente, a la suscripción del contrato, EL CONTRATISTA entrega los Calendarios de



39

Adquisición de Materiales y de Movilización y Utilización de Equipo, que se integran a este contrato (Anexos N° 8 y 9)

3.4 El cumplimiento del plazo sólo podrá ser prorrogado cuando se justifiquen mediante documentos las causales previstas en el Art. 258º del Reglamento.

3.5 De igual forma para el cumplimiento del pedido de ampliación de plazo, el Contratista deberá

cumplir con lo estipulado en el Art. 259º del Reglamento. 3.6 Para las prórrogas, EL CONTRATISTA deberá sustentar debidamente la causal invocada dentro

del plazo estipulado en el Art. 259 del Reglamento.

CUARTA.- ASPECTOS ECONOMICOS 4.1 El monto del Contrato asciende a la suma de S/. .................... (indicar en letras........................

y …../100 Nuevos Soles), incluido el I.G.V. o sin incluir el IGV, con precios referidos al mes de JULIO 2007, según la Propuesta Económica de EL CONTRATISTA (Anexo 10), el mismo que se reajustará de conformidad con la Fórmula Polinómica que figura en el Expediente Técnico. El monto del Contrato será abonado mediante valorizaciones de obra mensuales que tendrán el carácter de pagos a cuenta. La solicitud de los pagos y los documentos sustentatorios de las valorizaciones serán presentados en original y dos copias.

4.2 La garantía contractual a favor de PROVIAS DESCENTRALIZADO, es la siguiente:

4.2.1 Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato: A la firma del Contrato EL CONTRATISTA presenta la Carta Fianza Nº ………, emitida por….. (indicar el Banco) por la suma de S/. ....................., equivalente al 10% del monto del contrato, con las características de solidaria, incondicional, irrevocable, de realización automática al solo requerimiento de la entidad y sin beneficio de excusión; válida por el tiempo de ejecución de LA OBRA y hasta después de consentida la Liquidación del Contrato, en estricta concordancia con las Bases (Anexo N° 11)

PROVIAS DESCENTRALIZADO ejecutará la Carta Fianza si ésta no fuese renovada oportunamente por EL CONTRATISTA, de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del Art. 221º del Reglamento.

QUINTA: ADELANTO DIRECTO 5.1 El PROVIAS DESCENTRALIZADO podrá otorgar a solicitud de EL CONTRATISTA un

Adelanto Directo hasta un máximo de VEINTE (20%) POR CIENTO del monto del contrato original, de acuerdo a lo establecido en las Bases, incluyendo el IGV que corresponda de ser el caso, previa solicitud, justificación y respaldo del uso de dicho anticipo.

5.2 El Adelanto Directo estará garantizado por la Carta Fianza No . por el monto incluyendo

el I.G.V., solidaria, incondicionada, irrevocable, de realización automática al solo requerimiento de PROVIAS DESCENTRALIZADO y sin beneficio de excusión, a favor de PROVIAS DESCENTRALIZADO otorgada por (empresa autorizada para operar en el país y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP, válida por el tiempo de ejecución de LA OBRA.

5.3 La amortización del adelanto directo se hará mediante descuentos proporcionales, en cada

una de las valorizaciones mensuales. 5.4 La renovación de la garantía se hará por montos proporcionales a los saldos del Adelanto

pendientes de amortización. El Adelanto es un pago a cuenta y la parte de las Valorizaciones destinada a su amortización

no estará sujeta a reajuste por alzas, desde el mes de su otorgamiento. 5.5 El tratamiento del Adelanto se efectuará de conformidad con lo establecido en el Artículo 219º



40

del Reglamento. 5.6 El Plan de Utilización del adelanto directo, deberá contener el detalle semanal de los montos

por los conceptos de mano de obra, tipo y cantidad de materiales y herramientas menores a adquirir, gastos de fletes y transportes, entre otros aspectos.

SEXTA: ADELANTOS PARA MATERIALES 6.1 PROVIAS DESCENTRALIZADO, a solicitud de EL CONTRATISTA y, de conformidad a lo

precisado en las Bases, podrá otorgarle adelantos por concepto de materiales, a utilizarse en obra, hasta por un monto no mayor al cuarenta por ciento (40%) del monto del contrato original, de acuerdo al literal 2) del Artículo 243º del Reglamento, y sus modificatorias y ampliatorias vigentes. El valor de los materiales deberá estar de acuerdo con los metrados del expediente técnico de obra.

Para el otorgamiento del adelanto para materiales se deberá tener en cuenta lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

6.2 EL CONTRATISTA presentará un expediente a la Supervisión Externa, solicitando el adelanto

con una anticipación de quince (15) días a lo programado en el Calendario de Adquisición de Materiales aprobado por PROVIAS DESCENTRALIZADO, adjuntando: una relación detallada de la cantidad de materiales, copias de las cotizaciones de los proveedores con el detalle de lo ofertado y las órdenes de compra. El Supervisor en un plazo de tres días calendarios y, de encontrarlo conforme, enviará su informe a PROVIAS DESCENTRALIZADO indicando los montos máximos a otorgar por cada insumo o material, precisando en qué Indice Unificado están agrupados, debiendo verificar los topes de acuerdo al procedimiento de las fórmulas polinómicas (D.S. 011-79-VC).

6.3 Los adelantos para materiales deberán estar respaldados con la correspondiente Carta Fianza,

la misma que deberá ser incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática al solo requerimiento de la Entidad, a favor de PROVIAS DESCENTRALIZADO, vigente hasta la amortización total del adelanto.

6.4 La amortización de los adelantos para materiales, se hará en cada valorización mensual de EL

CONTRATISTA, en un monto equivalente al material utilizado. Para el caso de atrasos las amortizaciones se realizarán en función del calendario de avance de obra.

6.5 EL CONTRATISTA que reciba adelantos para materiales, deberá presentar, cinco (05) días

después del pago respectivo, copia de la factura de compra y tendrá un plazo máximo de 30 días para llevarlos a obra.

De no existir justificación sobre el incumplimiento del párrafo anterior, PROVIAS DESCENTRALIZADO hará efectiva la(s) Carta Fianza(s) y procederá con dicho monto a la adquisición de los materiales, por cuenta del Contratista.

SETIMA: SUPERVISIÓN DE LA OBRA 7.1 La OBRA, estará sometida durante su ejecución a la permanente supervisión de PROVIAS

DESCENTRALIZADO, quien para estos efectos designará a EL SUPERVISOR; éste por delegación, dirigirá la inspección general de LA OBRA, con autoridad suficiente para suspender y rechazar los trabajos que a su juicio no satisfagan las Especificaciones Técnicas y el Expediente Técnico, quien absolverá las interrogantes que le plantee EL CONTRATISTA.

7.2 EL CONTRATISTA no podrá ser exonerado por EL SUPERVISOR de ninguna de sus

obligaciones contractuales y éste no ordenará ningún trabajo adicional que de alguna manera involucre ampliación de plazo o cualquier pago extra, a no ser que medie autorización escrita y previa de PROVIAS DESCENTRALIZADO.



41

7.3 Si se presentaran situaciones excepcionales que en opinión de EL SUPERVISOR comprometan la seguridad de la vida de personas, la seguridad de LA OBRA, o la propiedad de terceros, EL CONTRATISTA, por excepción acatará de inmediato y sin apelación, las disposiciones que EL SUPERVISOR, dicte tendientes a mitigar o superar esa contingencia.

7.4 EL CONTRATISTA, a pedido de EL SUPERVISOR y/o PROVIAS DESCENTRALIZADO,

separará a cualquier elemento que comprobadamente cause desorden o fomente indisciplina en LA OBRA.

OCTAVA: VALORIZACIONES Y METRADOS 8.1 Las valorizaciones de la ejecución de Obra serán mensuales, tendrán el carácter de pagos a

cuenta, y serán elaboradas el ultimo día de cada mes, por el Supervisor y EL CONTRATISTA, en función de los metrados realmente ejecutados, con los precios unitarios del valor referencial, conforme al Art. 255º del Reglamento.

8.2 Las cantidades de obra ejecutadas serán formuladas y valorizadas conjuntamente por EL

SUPERVISOR y EL CONTRATISTA, y presentados a PROVIAS DESCENTRALIZADO debidamente aprobados por EL SUPERVISOR, en un plazo máximo de 5 días hábiles contados a partir del primer día hábil del mes siguiente del que corresponde a la valorización, o en las fecha de defina PROVIAS DESCENTRALiZADO.

8.3 Si EL SUPERVISOR no se presenta para la valorización conjunta con EL CONTRATISTA, éste la

efectuará. EL SUPERVISOR deberá revisar los metrados durante el periodo de aprobación de la valorización.

8.4 Si surgieran discrepancias respecto de la formulación, aprobación o valorización de los metrados

entre EL CONTRATISTA y EL SUPERVISOR o PROVIAS DESCENTRALIZADO según sea el caso, se resolverá de acuerdo a lo establecido en el artículo 257º del reglamento de la Ley 26850.

8.5 A partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de estas valorizaciones, por razones

imputables a la Entidad, EL CONTRATISTA tendrá derecho al reconocimiento de los intereses pactados en el contrato y, en su defecto, al interés legal, de conformidad con los Artículos 1244°, 1245° y 1246° del Código Civil. Para el pago de los intereses se formulará una Valorización de Intereses y se efectuará en las valorizaciones siguientes.

NOVENA : DE LAS OBRAS ADICIONALES. 9.1 Sólo procederá la ejecución de obras adicionales cuando previamente se cuente con

disponibilidad presupuestal y resolución de aprobación de la máxima autoridad administrativa de PROVIAS DESCENTRALIZADO y en los casos en que los montos, por sí solos o restándole los presupuestos deductivos vinculados, sean iguales o no superen el diez por ciento (10%) del monto del contrato original.

9.2 Las obras adicionales cuyos montos por sí solos o restándole los presupuestos deductivos,

superen el 10% del monto total del contrato original, luego de ser aprobados por la máxima autoridad administrativa de PROVIAS DESCENTRALIZADO, requieren previamente, para su ejecución y pago, la autorización expresa de la Contraloría General de la República, tal como lo disponen los Artículos 265° y 266° del Reglamento de la Ley N° 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S. Nº 084-2004-PCM.

9.3 El concepto, trámite y pago de las obras adicionales está normado en la Directiva N°001-2007-

CG/OEA aprobado por Resolución de Contraloría Nº 369-2007-CG, del 29.10.2007. 9.4 En los contratos a Precios Unitarios, los presupuestos adicionales de obra, serán formulados

con los precios unitarios del contrato y/o precios pactados y los gastos generales fijos y variables propios del adicional, para lo cual deberá realizarse el análisis correspondiente teniendo como base o referencia los análisis de los gastos generales del presupuesto original



42

contratado. Asimismo, debe incluirse la utilidad del presupuesto ofertado y el Impuesto General a las Ventas (IGV) correspondiente de ser el caso.

DECIMA: SEGUROS 10.1 EL CONTRATISTA antes del inicio de la ejecución de la obra deberá haber obtenido todos los

seguros necesarios según la Legislación Nacional aplicable, los mismos que deberán acreditarse ante PROVIAS DESCENTRALIZADO de acuerdo a las Bases. Se mantendrán en su total capacidad hasta que el objeto de este Contrato haya sido recibido por PROVIAS DESCENTRALIZADO, debiendo EL CONTRATISTA verificar el estado de pagos de la póliza, mensualmente.

10.2 EL CONTRATISTA presentará las siguientes pólizas de seguros

10.2.1 Seguro de accidentes para su personal, de acuerdo a la legislación vigente.

10.2.2 Seguro de responsabilidad civil frente a terceros, por un monto equivalente al 3% del monto de la obra contratada por siniestro y para un número ilimitado de siniestros. En caso, que el monto del evento o siniestro sea mayor al monto asegurado, EL CONTRATISTA está obligado a cubrir la diferencia.

10.2.3 Seguro contra causas y/o desastres naturales y terrorismo, que cubrirá el 100% de la

obra afectada.

No se pagará la valorización Nº 1 si no se ha cumplido con estos requisitos. 10.3 La vigencia de las pólizas de seguros será desde el inicio del plazo contractual, hasta la

recepción final de la obra. DECIMO PRIMERA: RESIDENCIA DE OBRA 11.1 EL CONTRATISTA tendrá como representante en LA OBRA al Ingeniero Civil colegiado

………………………………………………., con Reg. CIP Nº …….., aprobado por PROVIAS DESCENTRALIZADO, quien desempeñará las funciones de Residente de Obra, cumpliendo lo establecido en el Artículo 242º del Reglamento.

11.2 El Ingeniero Residente deberá dar estricto cumplimiento al Expediente Técnico y demás

documentos contractuales, durante la ejecución y liquidación de las obras, tomando oportunamente la decisión pertinente de acuerdo a las Directivas del PROVIAS DESCENTRALIZADO.

11.3 La sustitución del residente sólo procederá previa autorización escrita de la dirección Ejecutiva

de PROVIAS DESCENTRALIZADO, dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes de presentada la solicitud. El reemplazante deberá reunir calificaciones profesionales iguales o superiores a las del profesional reemplazado.

11.4 Así mismo proveerá de ingenieros colegiados, habilitados y técnicos en número y calificación satisfactorios en concordancia con su propuesta técnica.

11.5 Todas las instrucciones transmitidas al Residente se consideran trasmitidas a EL

CONTRATISTA. DECIMO SEGUNDA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS 12.1 Solución amigable

Las Partes harán lo posible por llegar a una solución amigable de todas las controversias que surjan de este Contrato o de su interpretación.

12.2 Convenio Arbitral



43

Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación del presente contrato, incluidos los que se refieren a la nulidad e invalidez, serán resueltos de manera definitiva e inapelable mediante arbitraje de derecho, de conformidad con lo establecido en la normatividad de contrataciones y adquisiciones del Estado, bajo la organización y administración del Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y de acuerdo con su Reglamento.

12.3 Reglas del procedimiento

El proceso arbitral será de derecho y en idioma castellano. El arbitraje será resuelto por Un Tribunal Arbitral compuesto por tres árbitros. Cada parte designará a un árbitro en su solicitud de arbitraje y respuesta respectivamente y éstos árbitros designarán al tercero, quien presidirá el Tribunal Arbitral. Vencido el plazo para la respuesta a la solicitud de arbitraje sin que se hubiera designado al árbitro correspondiente, la parte interesada solicitará al CONSUCODE, dentro del plazo de cinco (05) días hábiles, la respectiva designación. Si una vez designados los dos árbitros conforme al procedimiento antes referido y en caso éstos no consiguen ponerse de acuerdo sobre la designación del tercero dentro del plazo de cinco (05) días hábiles de recibida la aceptación del último árbitro, cualquiera de las partes podrá solicitar al CONSUCODE la designación del tercer árbitro dentro del plazo de cinco (05) días hábiles.

12.4 Institución cuyos procedimientos de arbitraje se utilizarán

Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado – CONSUCODE.

12.5 Lugar donde tendrá lugar el arbitraje: Lima – Perú. DECIMO TERCERA: DE LAS PENALIDADES 13.1 En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato,

PROVIAS DESCENTRALIZADO le aplicará a EL CONTRATISTA una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto contractual vigente. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final, o en la liquidación final; o si fuese necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía a que se refiere el Art. 222 del Reglamento; en todos los casos, la penalidad se aplicará y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

0.10 x Monto del Contrato Penalidad diaria = ------------------------------------------ 0.15 x Plazo en días

El monto está referido al monto del contrato vigente y el plazo se refiere al plazo del contrato.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la Entidad podrá resolver el contrato por incumplimiento.

13.2 Si EL CONTRATISTA demostrara deficiencia, negligencia o insuficiencia en el control de las

actividades que ejecuta, PROVIAS DESCENTRALIZADO solicitará el cambio de la persona o personas responsables de ello.

Si se repitiera por segunda vez esta situación, PROVIAS DESCENTRALIZADO podrá resolver unilateral y administrativamente este Contrato.

13.3 En atención al Artículo 223º del Reglamento, los cambios del personal profesional calificado

de EL CONTRATISTA (Residente y Asistente), especificados en su Propuesta Técnica y que no cuente con la aprobación de PROVIAS DESCENTRALIZADO, darán lugar a una



44

penalidad de un monto equivalente al 0.25% (1/4 por ciento) del monto del contrato, que será deducido de los pagos a cuenta, del pago final, o en la liquidación final, o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.

DECIMO CUARTA: INTERVENCION ECONOMICA DE LA OBRA PROVIAS DESCENTRALIZADO, podrá intervenir económicamente LA OBRA, por las

causales y siguiendo el procedimiento establecido en la Directiva Nº 001-2003/CONSUCODE/PRE, concordante con lo establecido en el Articulo 264º del Reglamento.

DECIMO QUINTA: RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO 15.1 PROVIAS DESCENTRALIZADO podrá resolver administrativamente este contrato en los casos

que EL CONTRATISTA:

15.1.1 Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello.

15.1.2 Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora en la ejecución

de la prestación a su cargo.

15.1.3 Paralice injustificadamente la obra o reduzca injustificadamente la ejecución de la obra, pese a haber sido requerido para corregir tal situación, lo que será considerado como una obligación contractual

15.1.4 Si al momento del trámite de los pagos correspondientes a Adelantos y/o

Valorizaciones (SIAF), existiera una notificación de pago de deuda por parte de SUNAT y no es subsanado por EL CONTRATISTA en un plazo de cinco días hábiles.

15.1.5 Si, contrariando lo dispuesto en las Bases subcontrata parte de la obra.

15.2 La ejecución del presente contrato, queda condicionada a la asignación de recursos financieros que se autoricen en las Leyes Anuales de Presupuesto, procediéndose a la resolución del presente contrato por parte de PROVIAS DESCENTRALIZADO, por razones de índole presupuestal, en cuyo caso no corresponderá el reconocimiento de lucro cesante ni indemnización alguna a favor de EL CONTRATISTA.

15.3 El proceso de resolución de contrato se sujetará al Art. 267° del Reglamento. DÉCIMO SEXTA: RECEPCION DE LA OBRA La recepción de LA OBRA, se efectuará en concordancia con el art. 268° del Reglamento. Antes de la fecha de Recepción el Contratista entregará las planillas de metrados de todas las partidas y los Planos post construcción o planos de replanteo, además un CD conteniendo los metrados y planos de replanteo. Al momento de suscribirse el acta de recepción de obra, el Contratista devolverá el original del cuaderno de obra, el cual deberá ser cerrado en dicha fecha por el Supervisor de la obra. DECIMO SETIMA: LIQUIDACION DEL CONTRATO La liquidación de Contrato deberá sujetarse a lo establecido en los Art. Nº 269º y 270º del Reglamento. DECIMO OCTAVA : DEVOLUCION DE GARANTÍAS 18.1 Para que PROVIAS DESCENTRALIZADO proceda a la devolución de garantías debe

cumplirse previamente por EL CONTRATISTA lo siguiente:

18.1.1 Que la Liquidación quede consentida.



45

18.1.2 Que haya entregado la Memoria Descriptiva valorizada y el o los Certificados de no

adeudos expedidos por las autoridades de los gobiernos locales donde está ubicada la obra.

18.2 Cumplido lo anterior, las garantías serán devueltas en la forma siguiente:

18.2.1 La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, dentro de los treinta (30) días naturales posteriores de cumplido lo precisado en el numeral 18.1.1 y 18.1.2 del contrato.

DECIMO NOVENA: MANTENIMIENTO DE TRANSITO 19.1 EL CONTRATISTA será responsable del Mantenimiento de Tránsito en el tramo donde se

ubique LA OBRA, desde la entrega del terreno hasta la recepción de obra y estará sujeto a fiscalización.

19.2 El Mantenimiento de Tránsito es una obligación de EL CONTRATISTA, en concordancia con

las Bases de la LICITACION PUBLICA y Especificaciones Técnicas. VIGÉSIMA: PRUEBAS TÉCNICAS DE CALIDAD

EL CONTRATISTA deberá realizar las pruebas de laboratorio necesarias, efectuadas por personal idóneo, no pudiendo pasar de una etapa a otra del Proyecto, mientras no cuente con la conformidad de EL SUPERVISOR o de PROVIAS DESCENTRALIZADO.

VIGÉSIMO PRIMERA: OTRAS RESPONSABILIDADES DE EL CONTRATISTA 21.1 EL CONTRATISTA está obligado a tomar personal no calificado de la zona 21.2 EL CONTRATISTA será responsable de los daños y perjuicios derivados de su actuación

y/u omisión, inclusive frente a terceros o a las propiedades de éstos. EL CONTRATISTA queda prohibido de Sub contratar parcial o totalmente las obras materia del presente contrato, de comprobarse la sub contratación será causal de resolución de Contrato, lo que será comunicado al CONSUCODE para la aplicación de la sanción correspondiente. VIGESIMO SEGUNDA: PERIODO DE GARANTIA Queda establecido que si en el curso de los siete (7) años siguientes a su Recepción, LA OBRA se destruye total o parcialmente, por razones imputables a EL CONTRATISTA o defectos constructivos, EL CONTRATISTA será responsable y en ese caso, PROVIAS DESCENTRALIZADO podrá iniciar las acciones judiciales a que hubiere lugar, EL CONTRATISTA no podrá alegar a su favor que, PROVIAS DESCENTRALIZADO aceptó LA OBRA o devolvió las garantías, de conformidad con el Art. 51º del TUO de la Ley. VIGESIMO TERCERA: IMPUESTOS Y DERECHO DE ADUANA En relación a los derechos de aduana, seguros, fletes, gastos consulares y otros gastos de importación, que importa EL CONTRATISTA, serán de aplicación las Leyes vigentes sobre la materia. VIGESIMO CUARTA: ACUERDOS VERBALES Ninguna conversación o acuerdo verbal con cualquier funcionario de PROVIAS DESCENTRALIZADO o EL CONTRATISTA o del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y del Gobierno, antes, durante el proceso de construcción o después podrá afectar o modificar los términos u obligaciones contenidas en cualquier documento que integre el Contrato. VIGESIMO QUINTA: ACATAMIENTO DE LAS LEYES DEL PERU



46

EL CONTRATISTA aceptará todas las leyes del Perú, Decretos, Resoluciones Supremas, Regionales y/o Municipales para todas sus actividades dentro de la República y deberá eximir totalmente a PROVIAS DESCENTRALIZADO de multas, pérdidas o daños debido a la contravención de ellas. VIGESIMO SEXTA: PREEMINENCIA DE LAS BASES DE LICITACION PUBLICA 26.1 El presente contrato se regirá por las Bases de la LICITACION PUBLICA, el TUO de la Ley y su

Reglamento y modificatorias, que EL CONTRATISTA acepta sin reserva. 26.2 En caso de controversia entre los documentos de la LICITACION PUBLICA, el orden de

prelación de los documentos será: Contrato, Bases Integradas, Propuesta Técnica y Económica de El CONTRATISTA, Planos y Especificaciones Técnicas.

VIGÉSIMO SEPTIMA: JURISDICCION Y DOMICILIO LEGAL 27.1 El presente contrato está sujeto a las Leyes Peruanas, sin perjuicio de lo estipulado en la

Cláusula Vigésimo Quinta (25º) de este Contrato. Las partes contratantes se someten a la jurisdicción de los jueces de la ciudad de Lima.

27.2 Para efecto de todas las comunicaciones que deban cursarse las partes, PROVIAS

DESCENTRALIZADO y EL CONTRATISTA, ratifican como sus respectivos domicilios los indicados en la introducción del presente Contrato.

27.3 En caso que alguna de las partes cambiara de domicilio, las comunicaciones cursadas al

domicilio señalado en el párrafo precedente se tendrán por bien notificadas. Cuando se cambie de domicilio se deberá avisar notarialmente, con tres días de anticipación, siendo que en consecuencia, todas las comunicaciones ejecutadas a dicho domicilio se tendrán por bien hechas

VIGÉSIMO OCTAVA- DE LAS NOTIFICACIÓNES 28.1 Son medios válidos de notificación los efectuados por PROVIAS DESCENTRALIZADO a través

de medios electrónicos como el Fax y/o correo electrónico, en el número o dirección electrónica indicada en la declaración Jurada de Identificación del Postor.

28.2 Para este fin la Cédula de Notificación con el resolutivo correspondiente enviada por cualquiera

de los medos electrónicos señalados precedentemente deberá consignar obligatoriamente la fecha cierta en que ésta es remitida; y surtirá efectos legales a partir de su Notificación.

28.3 La notificación en el domicilio de EL CONTRATISTA, cuando es posterior a la notificación por

medios electrónicos, no invalida a la notificación efectuada con anticipación, computándose los plazos a partir de la primera de las Notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

VIGESIMO NOVENA: ESCRITURA PUBLICA El presente Contrato podrá ser elevado a Escritura Pública a pedido de cualquiera de las partes, siendo los gastos correspondientes de cargo de EL CONTRATISTA. TRIGESIMA: ANEXOS Las partes contratantes declaran estar conformes con los términos de este Contrato y sus Anexos que detallados a continuación forman parte de éste.

Anexo N° 1 : Testimonio de Constitución y Poder del Representante Legal. [indicar número

de folios] Anexo N° 2 : Resolución Directoral N° .................que aprueba las Bases de la

LICITACION PUBLICA[ 1 folio] Anexo N° 3 : Bases Integradas de la LICITACION PUBLICA, Pliego de Absolución de



47

Consultas, Pliego de Absolución de Observaciones y Expediente Técnico de la Obra suscrito por EL CONTRATISTA. [indicar número de anillados y láminas de planos].

.Anexo N° 4 : Calendario de Avance Valorizado de Obra. [indicar número de folios ] Anexo N° 5 : Calendario PERT-CPM [indicar número de folios ] Anexo N° 6 : Diagrama de Barras [indicar número de folios ] Anexo Nº 7 : Calendario de Adquisición de Materiales [indicar número de folios] Anexo N° 8 : Calendario de Movilización y Desmovilización de Equipos , y Calendario de

Utilización de Equipo [indicar número de folios]. Anexo N° 9 : Propuesta Técnica de EL CONTRATISTA. [indicar número de folios] Anexo Nº 10 : Propuesta Económica de EL CONTRATISTA [indicar número de folios] Anexo Nº 11 : Copia de las Cartas fianzas. [indicar número de folios] Anexo N° 12 : Certificado del Registro Nacional de Proveedores [indicar folio] Las partes se someten a la competencia de las autoridades Administrativas y/o Judiciales de la ciudad de Lima, renunciando al fuero de su domicilio. En fe de lo cual las Partes han dispuesto que se suscriba el presente Contrato, en duplicado, el cual contiene las condiciones generales, de las que “EL CONTRATISTA”, toma pleno conocimiento a la fecha de la suscripción del mismo, obligándose a su cumplimiento, en la ciudad de Lima a los .............días del mes de ....................del 200….. PROVIAS DESCENTRALIZADO EL CONTRATISTA

Documents

PROVIAS DESCENTRALIZADO LICITACION PUBLICA Nº 15-2007 … · obra de mantenimiento periodico de la carretera sayan–acotama–santo domingo, tramo i: sayan – acotama (longitud