PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 2 DE MARZO DE 2011

AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL MANUAL ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO METRO DEL DISTRITO FEDERAL

MANUAL ADMINISTRATIVO ÓRGANO DESCONCENTRADO

PROYECTO METRO DEL DISTRITO FEDERAL REGISTRO MA-07D03-9/08

AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL MANUAL ADMINISTRATIVO

Ing. Enrique Horcasitas Manjarrez, Director General del Órgano Desconcentrado Proyecto Metro del Distrito Federal, en cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 18, 205 fracción XII del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, numeral 4.4.10 de la Circular Uno vigente y al Dictamen 9/2008 otorgado por la Coordinación General de Modernización Administrativa de la Contraloría General del Distrito Federal, tengo a bien dar a conocer el Manual Administrativo del Órgano Desconcentrado Proyecto Metro del Distrito Federal, conforme a lo siguiente:

Aviso por el cual se da a conocer el

MANUAL ADMINISTRATIVO ÓRGANO DESCONCENTRADO

PROYECTO METRO DEL DISTRITO FEDERAL REGISTRO MA-07D03-9/08

ÍNDICE. PRESENTACIÓN I.- ANTECEDENTES II.- MARCO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO III.- OBJETIVO GENERAL IV.- ESTRUCTURA ORGÁNICA V.- ATRIBUCIONES VI.- FUNCIONES Subdirección de Planeación y Control Jefatura de Unidad Departamental de Control Jefatura de Unidad Departamental de Informática Dirección de Administración de Contratos Subdirección de Costos y Concursos Jefatura de Unidad Departamental de Concursos Jefatura de Unidad Departamental de Ajuste de Costos y Reclamos Subdirección de Contratos y Control Presupuestal Jefatura de Unidad Departamental de Contratos Jefatura de Unidad Departamental de Estimaciones Dirección de Diseño de Obras Civiles Subdirección de Arquitectura y Urbanismo Subdirección de Ingeniería y Proyecto Dirección de Diseño de Instalaciones Electromecánicas Jefatura de Unidad Departamental de Operación y Pilotaje Automático Jefatura de Unidad Departamental de Señalización Jefatura de Unidad Departamental de Diseño de Mando Centralizado Jefatura de Unidad Departamental de Alta Tensión Jefatura de Unidad Departamental de Baja Tensión Subdirección de Ingeniería, Telecomunicaciones y Peaje Jefatura de Unidad Departamental de Ingeniería Jefatura de Unidad Departamental de Telecomunicaciones y Peaje Subdirección de Instalaciones Mecánicas Jefatura de Unidad Departamental de Diseño de Vías Dirección de Construcción de Obras Civiles Subdirección de Obras de Apoyo Técnico Subdirección de Obra Civil “A” Jefatura de Unidad Departamental de Obra Civil “A”

Jefatura de Unidad Departamental de Residencia de Obra “A1” Jefatura de Unidad Departamental de Residencia de Obra “A2” Subdirección de Obra Civil “B” Jefatura de Unidad Departamental de Obra Civil “B” Jefatura de Unidad Departamental de Residencia de Obra “B1” Jefatura de Unidad Departamental de Residencia de Obra “B2” Subdirección de Obra Civil “C” Jefatura de Unidad Departamental de Obra Civil “C” Jefatura de Unidad Departamental de Residencia de Obra “C1” Jefatura de Unidad Departamental de Residencia de Obra “C2” Dirección de Construcción de Instalaciones Electromecánicas Jefatura de Unidad Departamental de Estimaciones de Obra Electromecánica Subdirección de Obra Electromecánica Jefatura de Unidad Departamental de Mando Centralizado Jefatura de Unidad Departamental de Vías Jefatura de Unidad Departamental de Instalaciones Mecánicas Dirección de Obras Inducidas Subdirección Técnica de Afectaciones Subdirección de Obras Inducidas Subdirección Jurídica VII.- ORGANOGRAMA

PRESENTACIÓN.

El Gobierno del Distrito Federal tiene como uno de sus principales compromisos, proporcionar a la ciudadanía un transporte seguro, moderno y eficiente, por lo que esta administración pública tiene como objetivo llevar a cabo la ampliación de la red del Sistema de Transporte Colectivo, con la cual se generarán una serie de beneficios que coadyuvarán en gran medida a disminuir la brecha entre los niveles de bienestar y desarrollo de esta gran metrópoli, acorde con el espíritu de equidad, conocimiento y una mejor convivencia; esto emanado del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2007-2012, que en su Séptimo Eje se refiere al “Nuevo Orden Urbano: Servicios eficientes y calidad de vida, para todos” apoyado además, en el Plan Maestro del Metro, la Encuesta de Origen y Destino y las demandas ciudadanas de las Delegaciones del sur-este de la Ciudad.

Entendiendo que el nuevo orden urbano promueva relaciones sociales más equitativas y coadyuve a erradicar la marginación y pobreza, al hacer accesibles a todos los habitantes y zonas de la ciudad los servicios e infraestructura necesarios para su desarrollo.

Para el logro de estas propuestas fue necesario realizar algunos cambios orgánico funcionales en la Secretaría de Obras y Servicios, creándose el Órgano Desconcentrado Proyecto Metro del Distrito Federal, con autonomía de gestión técnica, administrativa y financiera, a fin de garantizar que se atienda de forma prioritaria e inmediata, el desarrollo de las obras y en el ejercicio de sus atribuciones, cumplir con su cometido de construcción, equipamiento y ampliación de la red del Sistema de Transporte Colectivo, ya que dentro de sus funciones se encuentran las de: planear, programar y presupuestar las obras de ampliación; llevar a cabo en coordinación con el propio Sistema los estudios e investigaciones, anteproyectos, proyectos ejecutivos y de detalle, la construcción y el equipamiento, así como las obras inducidas y complementarias.

Así mismo, para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 18 y 206 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal y al numeral 4.4.2 de la Circular Uno, se procedió a elaborar el Manual Administrativo del Proyecto Metro del Distrito Federal, que responde a la necesidad de disponer de un instrumento administrativo donde se formalice el funcionamiento de este Órgano Desconcentrado, que permita a sus trabajadores, al público en general, proveedores, contratistas, dependencias, unidades administrativas, delegaciones, órganos desconcentrados, así como a las entidades de la Administración Pública y privada, el conocimiento de su organización y las funciones de las unidades administrativas que lo integran.

Este Manual Administrativo está integrado en dos partes, la primera en su parte de Organización y consta de siete capítulos: el primero se refiere a los antecedentes sobre la creación del Órgano Desconcentrado Proyecto Metro del Distrito Federal, en el segundo se presenta su marco jurídico administrativo, con la base legal y administrativa que fundamenta el ejercicio de sus atribuciones, en el tercer capítulo se describe su objetivo general e institucional, el cuarto se refiere al número de Unidades Administrativas que lo conforman, según el alcance al Dictamen 9/2008 autorizado por la Contraloría General del Distrito Federal, en el capítulo quinto se anotan las atribuciones conforme al Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, el sexto capítulo se refiere a las funciones establecidas

para cada unidades administrativas, en el capítulo séptimo se presenta el organograma del Proyecto Metro del Distrito Federal y por último, en el capitulo octavo se incluye la relación de los procedimientos que le son inherentes a cada una de las unidades administrativas que conforman a éste Órgano Desconcentrado.

I. ANTECEDENTES.

El Proyecto Metro del Distrito Federal es un órgano desconcentrado de reciente creación, comunicado con la publicación de los Decretos por lo que se derogan, reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal de fechas 24 de abril y 9 de junio de 2009, respectivamente, en donde se le otorga autonomía de gestión técnica, administrativa y financiera para el ejercicio de sus atribuciones y que tiene como objetivo la construcción, equipamiento y ampliación de la red del Sistema de Transporte Colectivo.

La autorización de la nueva estructura orgánica fue comunicada por la Contraloría General del Distrito Federal, que generó el alcance al dictamen 9/2008 de la Secretaría de Obras y Servicios comunicado al Ing. Jorge Arganis Díaz Leal, Secretario de Obras y Servicios mediante oficio CG/387/2009, así como la Fe de Erratas formulada por la Coordinación General de Modernización Administrativa con oficio CGMA/DDO/1783/2009, de fechas 19 de junio y 13 de julio del año en curso respectivamente, con los que se dictaminó la estructura orgánica autorizada para este Órgano Desconcentrado con vigencia a partir del 16 de junio de 2009, quedando integrada de la siguiente manera: 1 Dirección General, 6 Direcciones de Área, 15 Subdirecciones y 27 Jefaturas de Unidad Departamental.

El antecedente inmediato del Proyecto Metro del Distrito Federal, se encuentra en la extinta Dirección General del Proyecto Metro, creada mediante el Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 30 de abril de 2008, adscrita a la Subsecretaría de Proyectos Estratégicos de la Secretaría de Obras y Servicios, con el fin de proyectar, construir y supervisar la ejecución de las obras de ampliación de la red del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Así mismo, la Dirección General del Proyecto Metro tiene su antecedente en la Dirección General de Obras para el Transporte, Unidad que fue creada mediante el Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 11 de junio de 2007, con las siguientes facultades: realizar los estudios, proyectos y la construcción de ampliaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Metrobús, Transportes Eléctricos, Tren Ligero, Centros de Transferencia Modal, así como sus vialidades coincidentes, obras inducidas y complementarias, puentes, distribuidores viales, pasos a desnivel, ciclovías y tranvía.

II. MARCO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO.

Constitución.

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diario Oficial de la Federación del 05 de febrero 1917. Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 01 de junio de 2009.

Estatuto de Gobierno.

• Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. Diario Oficial de la Federación del 26 de julio1994. Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de abril de 2008.

Leyes.

• Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diario Oficial de la Federación del 10 de enero de 1936. Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo del 2009.

• Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria al Apartado B) del Artículo 123 Constitucional. Diario Oficial de la Federación del 28 de diciembre de 1963. Reforma Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de mayo de 2006.

• Ley Federal de Trabajo. Diario Oficial de la Federación del 01 de abril de 1970. Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero de 2006.

• Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 1982. Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de junio de 2003.

• Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Diario Oficial de la Federación del 28 de enero de 1988. Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de mayo de 2008.

• Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. Diario Oficial de la Federación del 19 de diciembre de 1995 y Gaceta Oficial del Distrito Federal del 21 de diciembre de 1995. Reforma publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 13 de abril de 2009.

• Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. Gaceta Oficial del Distrito Federal del 26 de enero de 1996. Reforma publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 30 de abril de 2007.

• Ley del Régimen patrimonial y del Servicio Público. Diario Oficial de la Federación del 23 de diciembre de 1996 y Gaceta Oficial del Distrito Federal del 20 de diciembre de 1996. Reforma publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 15 de septiembre de 2008.

• Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. Gaceta Oficial del Distrito Federal del 28 de septiembre de 1998. Reforma publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 15 de septiembre de 2008.

• Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal. Gaceta Oficial del Distrito Federal del 29 de diciembre de 1998. Reforma publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 17 de febrero de 2009.

• Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. Gaceta Oficial del Distrito Federal del 29 de diciembre de 1998. Reforma publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 15 de septiembre de 2008.

• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Diario Oficial de la Federación del 4 de enero del 2000. Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de marzo de 2009.

• Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. Diario Oficial de la Federación del 4 de enero del 2000. Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de mayo de 2009.

• Ley Ambiental del Distrito Federal. Gaceta Oficial del Distrito Federal del 13 de enero de 2000.Reforma publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 24 de febrero de 2009.

• Ley de Planeación de Desarrollo del Distrito Federal. Gaceta Oficial del Distrito Federal del 27 de enero de 2000. Reforma publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 14 de enero de 2008.

• Ley de Ingresos del Distrito Federal, para el Ejercicio Fiscal 2009. Gaceta Oficial del Distrito Federal del 30 de diciembre de 2008.

• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. Gaceta Oficial del Distrito Federal del 28 de marzo de 2009. Reforma publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 13 de abril de 2009.

• Ley de Archivos del Distrito Federal. Gaceta Oficial del Distrito Federal del 8 de octubre de 2008.

• Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. Gaceta Oficial del Distrito Federal del 3 de octubre de 2008.

• Ley Federal de Instituciones de Fianzas. Diario Oficial de la Federación del 29 de diciembre de 1950. Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2007.

• Ley de Expropiaciones. Diario Oficial de la Federación del 25 de noviembre de 1936. Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 05 de junio de 2009.

• Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos. Diario Oficial de la Federación del 06 de mayo de 1972. Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de enero de 1986.

• Ley Federal del Derecho de Autor. Diario Oficial de la Federación del 24 de diciembre de 1996. Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de julio de 2003.

• Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Diario Oficial de la Federación del 31 de marzo de 2007.

• Ley de Austeridad y Gasto Eficiente para el Gobierno del Distrito Federal. Gaceta Oficial del Distrito Federal del 23 de abril de 2009.

• Ley del Tribunal de Contencioso Administrativo del Distrito Federal. Gaceta Oficial del Distrito Federal del 21 de septiembre de 1995. Reforma publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 19 de febrero de 2009.

• Ley de Entrega-Recepción de los Recursos de la Administración Pública del Distrito Federal. Gaceta Oficial del Distrito Federal del 13 de marzo de 2002.

• Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público. Diario Oficial de la Federación del 23 de diciembre de 1996. Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2008.

• Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal. Gaceta Oficial del Distrito Federal del 22 de abril de 2003. Reforma publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 10 de febrero de 2004.

• Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal. Gaceta Oficial del Distrito Federal del 21 de octubre de 2008.

• Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal. Gaceta Oficial del Distrito Federal del 26 de diciembre de 2002. Reforma publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 13 de abril de 2009.

• Ley para las Personas con Discapacidad del Distrito Federal. Diario Oficial de la Federación del 19 de diciembre de 1995. Gaceta Oficial del Distrito Federal del 21 de diciembre de 1995. Gaceta Oficial del Distrito Federal del 03 de diciembre de 2008.

• Ley de Protección Civil para el Distrito Federal. Gaceta Oficial del Distrito Federal del 23 de julio de 2002. Reforma publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 26 de enero de 2009.

• Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico para el Distrito Federal. Gaceta Oficial del Distrito Federal del 13 de abril de 2000. Reforma publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 22 de diciembre de 2008.

Códigos.

• Código Civil para el Distrito Federal. Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1928. Reforma publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 4 de diciembre de 2008.

• Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1928. Reforma publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 11 de noviembre de 2008.

• Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal. Diario Oficial de la Federación del 29 de agosto de 1931. Reforma publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 24 de febrero de 2009.

• Código Financiero del Distrito Federal. Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 1994. Gaceta Oficial del Distrito Federal 31 de diciembre de 1994. Reforma publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de diciembre de 2008.

• Código Penal para el Distrito Federal. Gaceta Oficial del Distrito Federal del 16 de julio de 2002. Reforma publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 13 de marzo de 2008.

Reglamentos.

• Reglamento de la Ley Ambiental del Distrito Federal. Gaceta Oficial del Distrito Federa del 03 de diciembre de 1997.

• Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. Gaceta Oficial del Distrito Federal del 23 de septiembre de 1999. Reforma publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 16 de octubre de 2007.

• Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. Gaceta Oficial del Distrito Federal del 30 de diciembre 1999. Reforma publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 16 de octubre de 2007.

• Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal. Gaceta Oficial del Distrito Federal del 28 de diciembre de 2000. Reforma publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 9 de junio de 2009.

• Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Diario Oficial de la Federación del 20 de agosto de 2001. Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre del 2006.

• Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. Gaceta Oficial del Distrito Federal del 29 de enero de 2004.

• Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Gaceta Oficial del Distrito Federal del 28 de mayo de 2009.

• Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. Gaceta Oficial del Distrito Federal del 15 de septiembre de 2008.

• Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor. Diario Oficial de la Federación del 22 de mayo de 1998. Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de septiembre de 2005.

• Reglamento de la Ley Federal sobre Monumentos, Zonas Arqueológicas, Artríticos e Históricos. Diario Oficial de la Federación del 08 de diciembre de 1975. Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 05 de enero de 1993.

• Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo. Gaceta Oficial del Distrito Federal del 26 de marzo de 2004.

• Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. Gaceta Oficial del Distrito Federal del 29 de enero de 2004.

• Reglamento de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal. Gaceta Oficial del Distrito Federal del 07 de octubre de 2008. Reforma publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 23 de diciembre de 2008.

• Reglamento de la Ley para las personas con discapacidad del Distrito Federal. Gaceta Oficial del Distrito Federal del 13 de enero de 2006.

Decretos.

• Decreto del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2009. Gaceta Oficial del Distrito Federal del 30 de diciembre de 2008.

• Decreto por el que se crea el Órgano Desconcentrado denominado Proyecto Metro del Distrito Federal. Gaceta Oficial del Distrito Federal del 24 de abril de 2009. Reforma publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 9 de junio de 2009.

Acuerdos.

• Acuerdo por el que se expide el Manual de Funcionamiento de los Comités Técnicos de Evaluación de Directores Responsables de Obras y Corresponsables. Gaceta Oficial del Distrito Federal del 09 de mayo de 1988.

• Acuerdo por el que se instala la Comisión de Admisión de Directores Responsables de Obras y Corresponsables del Departamento del Distrito Federal. Gaceta Oficial del Distrito Federal del 20 de febrero de 1989.

• Acuerdo donde se establece que la Comisión de Directores Responsables de Obra y Corresponsables, deberá contar con cuatro Comités Técnicos, conformado cada uno por nueve profesionales de reconocida experiencia y capacidad técnica. Gaceta Oficial del Distrito Federal del 03 de julio de 1989.

• Acuerdo por el que se Reglamenta la Gaceta Oficial del Departamento del Distrito Federal. Diario Oficial de la Federación del 21 de septiembre de 1987.

• Acuerdo por el cual se dan a conocer las Normas Técnicas Complementarias del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. Gaceta Oficial del Distrito Federal del 15 de agosto de 1988. Reforma publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 6 de octubre de 2004.

Circulares.

• Circular Nº / 0687/2006, por el que la Contraloría General y la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, dan a conocer el “Catálogo de Funciones de Obra Pública”. 19 de junio de 2006.

• Circular Uno. Normatividad en Materia de Administración de Recursos 2007. Gaceta Oficial del Distrito Federal del 12 de abril de 2007. Reforma publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 13 de agosto de 2007.

Normas.

• Normas Técnicas Complementarias para Previsiones contra Incendios. Gaceta Oficial del Distrito Federal del 15 de agosto de 1988.

• Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en materia de obra pública. Gaceta Oficial del Distrito Federal del 7 de noviembre de 2000. Reforma publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 6 de noviembre de 2001.

• Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Estructuras de Mampostería. Gaceta Oficial del Distrito Federal del 6 de octubre de 2004.

• Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Estructuras de Madera. Gaceta Oficial del Distrito Federal del 6 de octubre de 2004.

• Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Estructuras de Concreto. Gaceta Oficial del Distrito Federal del 6 de octubre de 2004.

• Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Estructuras Metálicas. Gaceta Oficial del Distrito Federal del 6 de octubre de 2004.

• Normas Técnicas Complementarias sobre criterios y acciones para el Diseño Estructural de las Edificaciones. Gaceta Oficial del Distrito Federal del 6 de octubre de 2004.

• Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Cimentaciones. Gaceta Oficial del Distrito Federal del 6 de octubre de 2004.

• Normas Técnicas Complementarias para Diseño por Viento. Gaceta Oficial del Distrito Federal del 6 de 0ctubre de 2004.

• Normas Técnicas complementarias para Diseño por Sismo. Gaceta Oficial del Distrito Federal del 6 de octubre de 2004.

• Normas Técnicas Complementarias para el Diseño y Ejecución de Obras e Instalaciones Hidráulicas. Gaceta Oficial del Distrito Federal del 6 de octubre de 2004.

• Normas Técnicas Complementarias para el Proyecto Arquitectónico. Gaceta Oficial del Distrito Federal del 6 de octubre de 2004.

• Condiciones Generales de Trabajo del Gobierno del Distrito Federal del 6 de julio de 2007.

• Normas de Construcción de la Administración Pública del Distrito Federal, actualizadas al mes de mayo de 2008.

Manuales.

• Manual de Imagen Gráfica del Gobierno del Distrito Federal. Gaceta Oficial del Distrito Federal del 20 de abril de 2009.

Lineamientos.

• Guía técnica para la elaboración de los Manuales Administrativos.

Y todos aquellos Códigos, Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos, Bandos y demás disposiciones legales y administrativas específicas que regulen la actuación del Gobierno del Distrito Federal.

III. OBJETIVO GENERAL.

Realizar la construcción, equipamiento y la ampliación de la red del Sistema de Transporte Colectivo, en coordinación con el organismo Sistema de Transporte Colectivo, para realizar los estudios e investigaciones que se requieran, el proyecto ejecutivo, la construcción y equipamiento de las obras; así como sus obras inducidas y complementarias.

IV. ESTRUCTURA ORGÁNICA. 1.0.0.0. Dirección General del Proyecto Metro del Distrito Federal. 1.0.1.0. Subdirección de Planeación y Control. 1.0.1.1. Jefatura de Unidad Departamental de Control. 1.0.1.2. Jefatura de Unidad Departamental de Informática. 1.1.0.0. Dirección de Administración de Contratos. 1.1.1.0. Subdirección de Costos y Concursos. 1.1.1.1. Jefatura de Unidad Departamental de Concursos. 1.1.1.2. Jefatura de Unidad Departamental de Ajuste de Costos y Reclamos. 1.1.2.0. Subdirección de Contratos y Control Presupuestal. 1.1.2.1. Jefatura de Unidad Departamental de Contratos. 1.1.2.2. Jefatura de Unidad Departamental de Estimaciones. 1.2.0.0. Dirección de Diseño de Obras Civiles. 1.2.1.0. Subdirección de Arquitectura y Urbanismo.

1.2.2.0. Subdirección de Ingeniería y Proyecto. 1.3.0.0. Dirección de Diseño de Instalaciones Electromecánicas. 1.3.0.1. Jefatura de Unidad Departamental de Operación y Pilotaje Automático. 1.3.0.2. Jefatura de Unidad Departamental de Señalización. 1.3.0.3. Jefatura de Unidad Departamental de Diseño de Mando Centralizado. 1.3.0.4. Jefatura de Unidad Departamental de Alta Tensión. 1.3.0.5. Jefatura de Unidad Departamental de Baja Tensión. 1.3.1.0. Subdirección de Ingeniería, Telecomunicaciones y Peaje. 1.3.1.1. Jefatura de Unidad Departamental de Ingeniería. 1.3.1.2. Jefatura de Unidad Departamental de Telecomunicaciones y Peaje. 1.3.2.0. Subdirección de Instalaciones Mecánicas. 1.3.2.1. Jefatura de Unidad Departamental de Diseño de Vías. 1.4.0.0. Dirección de Construcción de Obras Civiles. 1.4.1.0. Subdirección de Obras de Apoyo Técnico. 1.4.2.0. Subdirección de Obra Civil “A”. 1.4.2.1. Jefatura de Unidad Departamental de Obra Civil “A”. 1.4.2.2. Jefatura de Unidad Departamental de Residencia de Obra “A1”. 1.4.2.3. Jefatura de Unidad Departamental de Residencia de Obra “A2”. 1.4.3.0. Subdirección de Obra Civil “B”. 1.4.3.1. Jefatura de Unidad Departamental de Obra Civil “B”. 1.4.3.2. Jefatura de Unidad Departamental de Residencia de Obra “B1”. 1.4.3.3. Jefatura de Unidad Departamental de Residencia de Obra “B2”. 1.4.4.0. Subdirección de Obra Civil “C”. 1.4.4.1. Jefatura de Unidad Departamental de Obra Civil “C”. 1.4.4.2. Jefatura de Unidad Departamental de Residencia de Obra “C1”. 1.4.4.3. Jefatura de Unidad Departamental de Residencia de Obra “C2”. 1.5.0.0. Dirección de Construcción de Instalaciones Electromecánicas. 1.5.0.1. Jefatura de Unidad Departamental de Estimaciones de Obra Electromecánica. 1.5.1.0. Subdirección de Obra Electromecánica. 1.5.1.1. Jefatura de Unidad Departamental de Mando Centralizado. 1.5.1.2. Jefatura de Unidad Departamental de Vías. 1.5.1.3. Jefatura de Unidad Departamental de Instalaciones Mecánicas. 1.6.0.0. Dirección de Obras Inducidas. 1.6.1.0. Subdirección Técnica de Afectaciones. 1.6.2.0. Subdirección de Obras Inducidas. 1.6.3.0. Subdirección Jurídica. V. ATRIBUCIONES.

Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal.

CAPÍTULO V

DE LAS ATRIBUCIONES GENERALES DE LAS DIRECCIONES GENERALES, DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

Artículo 196.- A los titulares de las Direcciones Generales de los Órganos Desconcentrados corresponden las siguientes atribuciones generales:

I. Supervisar el desempeño de las labores encomendadas a sus subalternos conforme a los planes y programas que establezca el órgano colegiado de dirección del Órgano Desconcentrado correspondiente;

II. Formular los dictámenes, opiniones e informes que le sean solicitados por otras Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Políticos-Administrativos y los Órganos Desconcentrados de la Administración Pública;

III. Proporcionar a la Dependencia de su adscripción la información que les corresponda, para la elaboración de los anteproyectos de presupuesto, debidamente validada por el Órgano Colegiado de Dirección y con el apoyo de las Direcciones Generales, Ejecutivas o de Área encargadas de la administración en sus respectivos sectores;

IV. Proporcionar a la Dirección General, Ejecutiva o de Área encargada de la administración de su sector, la información y demás elementos necesarios para elaborar los proyectos de modificación y de reorganización de sus estructuras y presentarlos a la consideración del órgano colegiado de dirección, para que con su autorización se presenten a la dictaminación de la Oficialía Mayor;

V. Tramitar ante las Direcciones Generales, Ejecutivas o de Área encargadas de la administración en sus respectivos sectores, las altas, bajas y cambios de situación laboral del personal a ellos adscritos, así como acordar, ejecutar y controlar los demás asuntos relativos al personal, de conformidad con lo que señalen las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables;

VI. Coordinar y vigilar las prestaciones de carácter social y cultural, así como las actividades de capacitación del personal, de acuerdo a las normas y lineamientos establecidos por la autoridad competente, con apoyo de la Dirección General, Ejecutiva o de Área encargada de la administración de su sector;

VII. Coadyuvar en la adquisición y correcta utilización de los recursos materiales que requieran con apoyo de la Dirección General, Ejecutiva o de Área encargada de la administración de su sector, de conformidad con lo que señalen las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables;

VIII. Proyectar y supervisar, con apoyo de la Dirección General Ejecutiva o de Área encargada de la administración de su sector, la ejecución de obras de mantenimiento, remodelación y reparación de los bienes señalados en la fracción anterior, así como proponer la contratación de los servicios generales que requieran las Unidades Administrativas y las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo a su cargo, de conformidad con lo que señalen las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables;

IX. Proporcionar a la Dirección General, Ejecutiva o de Área encargada de la administración de su sector, la información y demás elementos necesarios para que se formalice, en términos de los ordenamientos respectivos, la contratación de asesorías, estudios y proyectos de investigación, para la adecuada operación de las Unidades Administrativas y/o Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo a su cargo;

X. Promover programas de excelencia y calidad, tendientes a incrementar la productividad de sus Unidades Administrativas y Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo y mejorar la calidad en el trabajo;

XI. Expedir, copias certificadas de los documentos que obren en sus archivos sobre asuntos de competencia de conformidad con las disposiciones jurídicas y administrativas; y

XII. Las demás que les atribuyan expresamente las disposiciones jurídicas y administrativas y las que les sean conferidas por el órgano colegiado de dirección.

SECCIÓN IV

ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Artículo 205. El Órgano Desconcentrado Proyecto Metro tendrá como objeto la construcción, equipamiento y ampliación de la red del Sistema de Transporte Colectivo y tendrá las siguientes atribuciones:

I. Planear, programar, presupuestar y ejecutar los proyectos estratégicos a su cargo.

II. Efectuar, en coordinación con el Sistema de Transporte Colectivo Metro, los estudios e investigaciones que se requieran con motivo de la ampliación de la red.

III. Coordinar con el Sistema de Transporte Colectivo Metro, el proyecto ejecutivo, la construcción y equipamiento de las obras de ampliación de la red.

IV. Elaborar los proyectos ejecutivos y de detalle para la construcción de las obras de ampliación del Sistema de Transporte Colectivo Metro, así como sus obras inducidas y complementarias.

V. Llevar a cabo la adjudicación de las obras públicas y adquisiciones que se requieran para la construcción y equipamiento de instalaciones fijas para la ampliación de la red.

VI. Celebrar los contratos y convenios de obras y adquisiciones que se requieran para la construcción y equipamiento de las instalaciones fijas para las ampliaciones de la red del Sistema de Transporte Colectivo “Metro”.

VII. Construir y supervisar las obras e instalaciones fijas de las ampliaciones de la Red del Sistema de Transporte Colectivo Metro, incluyendo sus obras inducidas y complementarias; verificando que se hagan de acuerdo al proyecto, programa y presupuesto autorizados.

VIII. Coordinar con las dependencias, unidades administrativas, delegaciones, órganos desconcentrados y entidades de la administración pública correspondiente, lo relativo a las obras de ampliación de red.

IX. Adquirir, transportar, suministrar e instalar los equipos y material de instalación fija que requieran las ampliaciones de la Red del Sistema de Transporte Colectivo “Metro”.

X. Entregar las ampliaciones de la Red del Metro al organismo Sistema de Transporte Colectivo, así como sus obras inducidas y complementarias a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades operadoras.

XI. Efectuar las pruebas requeridas para poner en servicio las ampliaciones de la Red del Sistema de Transporte Colectivo “Metro”, garantizando la seguridad integral del servicio; y

XII. Las demás que le atribuyan expresamente la normativa vigente.

Artículo 206.- Para el despacho de los asuntos que competan al Órgano Desconcentrado Proyecto Metro del Distrito Federal se le adscriben:

I. Dirección de Administración de Contratos;

II. Dirección de Diseño de Obras Civiles;

III. Dirección de Diseño de Instalaciones Electromecánicas;

IV. Dirección de Construcción de Obras Civiles;

V. Dirección de Construcción de Instalaciones Electromecánicas;

VI. Dirección de Obras Inducidas; y

VII. Las demás que requieran, en atención a la suficiencia presupuestal, y que se señalen en el dictamen de su estructura.

Las atribuciones que les correspondan a cada unidad administrativa se establecerán en el Manual Administrativo correspondiente.

TÍTULO SEGUNDO BIS

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA, DESCONCENTRADA

Y DE LOS ÓRGANOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS.

Capítulo Único

De las atribuciones generales de los titulares de las Direcciones de Área, Subdirecciones, Jefaturas de Unidad Departamental, así como de los titulares de los puestos de Líder Coordinador de Proyectos y de los de Enlace en toda unidad administrativa y unidad administrativa de apoyo técnico-operativo de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Órganos Político-Administrativos.

Artículo 119 A.- Las atribuciones generales que por virtud de este Reglamento se establecen, se realizarán sin perjuicio de aquellas que les confieran otras disposiciones jurídicas y administrativas.

Artículo 119 B.- A los titulares de las Direcciones de Área de las unidades administrativas, corresponde:

I. Acordar con el titular de la Unidad Administrativa a la que estén adscritos los asuntos de su competencia;

II. Supervisar la correcta y oportuna ejecución de recursos económicos y materiales de las Unidades de Apoyo Técnico-Operativo que les correspondan conforme al dictamen de estructura respectivo;

III. Desempeñar los encargos o comisiones oficiales que el titular de la Unidad Administrativa o el Titular de la Dependencia, del Órgano Político-Administrativo o del Órgano Desconcentrado correspondiente les asignen, manteniéndolos informados sobre su desarrollo;

IV. Participar en la planeación, programación, organización, dirección, control y evaluación de las funciones de las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo correspondientes;

V. Dirigir, controlar, evaluar y supervisar al personal de las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo que les correspondan, en términos de los lineamientos que establezcan el superior jerárquico o el Titular de la Dependencia, del Órgano Político-Administrativo o del Órgano Desconcentrado;

VI. Decidir sobre la distribución de las cargas de trabajo de las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo respectivas, para su mejor desempeño, en términos de los lineamientos que establezcan el superior jerárquico o el Titular de la Dependencia, del Órgano Político-Administrativo o del Órgano Desconcentrado;

VII. Llevar el control, administración y gestión de los asuntos que les sean asignados conforme al ámbito de atribuciones;

VIII. Preparar y revisar, en su caso, conforme al ámbito de sus atribuciones, la documentación que deba suscribir el superior jerárquico;

IX. Informar sobre el desarrollo de las labores del personal a su cargo en los términos que les solicite su superior jerárquico;

X. Proponer normas y procedimientos administrativos para el funcionamiento de las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo que les correspondan;

XI. Coadyuvar con el titular de la Unidad Administrativa correspondiente, en la atención de los asuntos de su competencia;

XII. Vigilar que se cumplan las disposiciones legales y administrativas en los asuntos de la competencia de las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo respectivas y coordinar el adecuado desempeño de sus funciones;

XIII. Acordar con los titulares de las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo a ellos adscritas el trámite, atención y despacho de los asuntos competencia de éstos;

XIV. Someter a la consideración del titular de la Unidad Administrativa que corresponda, sus propuestas de organización, programas y presupuesto de las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo a ellos adscritas;

XV. Tener trato con el público, exclusivamente cuando por las funciones de su unidad deban hacerlo;

XVI. Conocer y observar las disposiciones que regulan las relaciones con el personal adscrito directamente a su unidad, y

XVII. Las demás atribuciones que el titular de la Unidad Administrativa y el Titular de la Dependencia, del Órgano Político-Administrativo o del Órgano Desconcentrado les asignen, conforme a la normativa aplicable.

Artículo 119 C.- A los titulares de las Subdirecciones de las unidades administrativas, corresponde:

I. Acordar con el Director de Área o su superior jerárquico inmediato al que estén adscritos, según corresponda en términos del dictamen de estructura, el trámite y resolución de los asuntos de las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo a su cargo;

II. Participar, según corresponda, con el Director de Área o su superior jerárquico inmediato, en la dirección, control y evaluación de las funciones de las Unidades de Apoyo Técnico-Operativo a su cargo;

III. Vigilar y supervisar las labores del personal de las unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo, que les correspondan, en términos de los planes y programas que establezca el titular de la Unidad Administrativa correspondiente;

IV. Dirigir, controlar y supervisar al personal de las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo respectivas, en términos de los lineamientos que establezca el superior jerárquico o el Titular de la Dependencia, del Órgano Político-Administrativo o del Órgano Desconcentrado;

V. Decidir sobre la distribución de las cargas de trabajo de las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo que les estén adscritas, para su mejor desempeño, conforme a los lineamientos que establezca el superior jerárquico o el Titular de la Dependencia, del Órgano Político-Administrativo o del Órgano Desconcentrado;

VI. Llevar el control, administración y gestión de los asuntos que le sean asignados conforme al ámbito de atribuciones;

VII. Preparar y revisar, en su caso, conforme al ámbito de sus atribuciones, la documentación que deba suscribir el superior jerárquico;

VIII. Informar sobre el desarrollo de las labores del personal a su cargo en los términos que les solicite su superior jerárquico;

IX. Formular dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por los titulares de la Dirección de Área, de la Unidad Administrativa o de la Dependencia, del Órgano Político-Administrativo o del Órgano Desconcentrado a la que estén adscritos;

X. Acordar, ejecutar y controlar los asuntos relativos al personal técnico-operativo a su cargo, de conformidad con lo que señalen las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables;

XI. Participar en la coordinación y vigilancia de las prestaciones de carácter social y cultural, así como las actividades de capacitación del personal a su cargo, de acuerdo con las normas y principios establecidos por la autoridad competente;

XII. Proponer programas de excelencia y calidad, tendientes a incrementar la productividad y mejorar la calidad de vida en el trabajo de su unidad;

XIII. Formular, cuando así proceda, proyectos de planes y programas de trabajo de su unidad y demás Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo a su cargo, considerando las necesidades y expectativas de los ciudadanos y la mejora de los sistemas de atención al público;

XIV. Tener trato con el público, exclusivamente cuando por las funciones de su unidad deban hacerlo;

XV. Ejercer sus atribuciones coordinadamente con las demás Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo para el mejor despacho de los asuntos de su competencia, y

XVI. Las demás atribuciones que les sean conferidas por sus superiores jerárquicos conforme a las funciones de la unidad administrativa a su cargo.

Artículo 119 D.- A los titulares de las Jefaturas de Unidad Departamental de las unidades administrativas, corresponde:

I. Acordar, según corresponda, con el Subdirector de Área o su superior jerárquico inmediato, el trámite y resolución de los asuntos de su competencia;

II. Participar con el Subdirector de Área que corresponda o su superior jerárquico en el control, planeación y evaluación de las funciones de la unidad de Apoyo Técnico-Operativo a su cargo;

III. Dirigir, controlar y supervisar al personal de la Unidad Administrativa de Apoyo Técnico-Operativo a su cargo, conforme a los lineamientos que establezca el superior jerárquico;

IV. Decidir sobre la distribución de las cargas de trabajo del personal a su cargo, para su mejor desempeño, conforme a los lineamientos que establezca el superior jerárquico;

V. Llevar el control y gestión de los asuntos que les sean asignados conforme al ámbito de atribuciones;

VI. Preparar y revisar, en su caso, la documentación que deba suscribir el superior jerárquico;

VII. Informar sobre el desarrollo de las labores del personal a su cargo en los términos que les solicite su superior jerárquico;

VIII. Llevar a cabo con el personal a su cargo, las labores encomendadas a su unidad conforme a los planes y programas que establezca el titular de la Unidad Administrativa correspondiente;

IX. Acudir en acuerdo ordinario con el Subdirector de Área y en caso de ser requeridos, con el titular de la Dirección de Área, de la Unidad Administrativa o Titular de la Dependencia, del Órgano Político-Administrativo o del Órgano Desconcentrado que corresponda;

X. Formular dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por sus superiores jerárquicos;

XI. Acordar, ejecutar y controlar los asuntos relativos al personal a ellos adscrito, de conformidad con lo que señalen las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables;

XII. Participar en la coordinación y vigilancia de las prestaciones de carácter social y cultural, así como las actividades de capacitación del personal, de acuerdo a las normas y principios establecidos por la autoridad competente;

XIII. Proponer programas de excelencia y calidad, tendientes a incrementar la productividad y a mejorar la calidad de vida en el trabajo en su unidad;

XIV. Formular proyectos de planes y programas de trabajo de su unidad, considerando las necesidades y expectativas de los ciudadanos y la mejora de los sistemas de atención al público;

XV. Tener trato con el público, exclusivamente, cuando por las funciones de su unidad deban hacerlo;

XVI. Ejercer sus atribuciones coordinadamente con las demás Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo para el mejor despacho de los asuntos de su competencia, y

XVII. Las demás atribuciones que les sean conferidas por sus superiores jerárquicos y que correspondan a la jefatura de unidad departamental, a su cargo.

VI. FUNCIONES

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL.

FUNCIONES.

• Acordar con el Director General, las directrices para la formulación de los planes para la ejecución de las obras de ampliación de la red de datos del Proyecto Metro del Distrito Federal.

• Coordinar y revisar con las áreas operativas del Proyecto Metro del Distrito Federal la entrega de la información necesaria para la planeación.

• Participar conforme al ámbito de sus atribuciones, en la elaboración del Programa Operativo Anual.

• Proponer las soluciones para mejorar la red de cómputo y las necesidades de apoyo informático del Proyecto Metro del Distrito Federal.

• Proponer, controlar y vigilar el mantenimiento preventivo, correctivo de los bienes informáticos del Proyecto Metro del Distrito Federal.

• Requerir las adquisiciones necesarias en cuestión de refacciones para dar mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes informáticos. Así como el control de su uso.

• Coordinar, analizar, actualizar y mantener en condiciones de uso, los sistemas en operación.

• Analizar y proponer el desarrollo de sistemas de cómputo de acuerdo con las necesidades de los usuarios que generan la información.

• Coordinar y operar los equipos de respaldo de energía eléctrica UPS (por sus siglas en inglés).

• Programar, proponer y formalizar la solicitud de adquisición de bienes informáticos, y avalar las requisiciones de software e insumos para los equipos de cómputo, así como para el mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura de cómputo.

• Coordinar y administrar las cuentas de correo institucional, así como el funcionamiento, configuración y operación del servidor del correo electrónico institucional.

• Analizar e implementar las medidas necesarias para mantener la seguridad de la red de datos y salvaguardar en lo posible la información sustantiva del Proyecto Metro del Distrito Federal.

• Coordinar y administrar el servidor de archivos del Proyecto Metro del Distrito Federal.

• Comunicar las acciones realizadas en el ámbito de su competencia y remitir el soporte documental correspondiente, para su integración de conformidad con la normatividad.

• Administrar y autorizar la plantilla del personal asignado a la Subdirección de Planeación y Control.

• Participar, atender y dar seguimiento, de acuerdo con en el ámbito de su competencia, en los Comités o Subcomités del Proyecto Metro del Distrito Federal.

• Revisar y en su caso actualizar el Manual Administrativo y de Procedimientos, en el ámbito de su competencia.

• Coordinar la atención y seguimiento a las solicitudes de información pública que se realicen a la subdirección de planeación y control a través de la Oficina de Información Pública del Proyecto Metro del Distrito Federal.

• Participar en los procedimientos de contratación, en el ámbito de su competencia.

• Planear el mantenimiento de la página web del Proyecto Metro del Distrito Federal, así como su actualización, en conjunto con la Dirección de Obras Inducidas.

• Coordinar la actualización de la infraestructura de Tecnología.

• Efectuar visitas periódicas a las áreas usuarias a fin de revisar el estado en que se encuentran los equipos e instalación de la red, así como los sistemas instalados.

• Supervisar el funcionamiento de la red de cómputo que mantiene comunicada a las diversas áreas del Órgano Desconcentrado.

• Implantar los sistemas de información que se requieran en las diferentes áreas.

• Brindar asesoría técnica a las áreas que así lo soliciten, en el ámbito de su competencia.

• Efectuar las adecuaciones necesarias para la instalación de equipos nuevos.

• Vigilar el funcionamiento adecuado de la red.

• Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos, así como las que le sean conferidas por sus superiores jerárquicos en el ámbito de su competencia.

JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONTROL.

FUNCIONES.

• Acordar con el Subdirector de Planeación y Control, las directrices para la formulación de los planes para la ejecución de las obras de ampliación de la red del Sistema de Transporte Colectivo.

• Desarrollar las páginas Web en la Intranet que opera la Subdirección de Planeación y Control del Órgano Desconcentrado Proyecto Metro del Distrito Federal.

• Desarrollar, proponer y programar los cursos para la capacitación del personal del Proyecto Metro del Distrito Federal.

• Configurar los equipos de los usuarios para el uso de correo electrónico institucional.

• Elaborar con la Dirección de Administración de Contratos en el desarrollo y mantenimiento de los sistemas para los programas de obra de los contratos de obra y servicios relacionados con la misma.

• Recibir, revisar, registrar y dar seguimiento en archivos electrónicos a los programas de obras de los contratos de obra y servicios relacionados con la misma.

• Capacitar al personal de las áreas que lo soliciten para la operación de los programas específicos y solicitar cursos necesarios para la capacitación del personal interno del área.

• Informar periódicamente a la Subdirección de Planeación sobre el avance, estado y cumplimiento de sus actividades.

• Realizar el mantenimiento de la página web del Proyecto Metro del Distrito Federal, así como su actualización, en conjunto con la Dirección de Obras Inducidas.

• Mantener actualizada la infraestructura de Tecnología.

• Comunicar las acciones realizadas en el ámbito de su competencia y remitir el soporte documental correspondiente, para su integración de conformidad con la normatividad.

• Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos, así como las que le sean conferidas por sus superiores jerárquicos en el ámbito de su competencia.

JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE INFORMÁTICA.

FUNCIONES.

• Acordar con el Subdirector de Planeación y Control, las políticas y acciones a seguir en lo concerniente a cuestiones informáticas.

• Proponer las soluciones para mejorar la red de cómputo y las necesidades de apoyo informático.

• Realizar el mantenimiento preventivo de los equipos de cómputo, y avalar cuando sea necesario realizar el correctivo.

• Elaborar la solicitud de adquisición de bienes informáticos, las requisiciones de software e insumos para los equipos de cómputo.

• Realizar el registro de reportes e informes de mantenimiento de equipos de cómputo y servicios a los usuarios.

• Actualizar y mantener en condiciones de uso los sistemas operativos.

• Analizar y proponer el desarrollo de sistemas de cómputo, de acuerdo con las necesidades de los usuarios.

• Elaborar y operar la estructura de la base de datos e interrelación con otras.

• Vigilar la red de cómputo y el servidor central, la red de comunicación interna (intranet) y externa (internet), corriente regulada y servicios de impresión.

• Realizar y operar la estructura de las bases de datos e interrelación de las mismas, programación, pruebas, implantación y documentación de los sistemas, así como la capacitación a los usuarios para el manejo de las aplicaciones desarrolladas.

• Realizar el respaldo y la restauración de información en los servidores centrales, aplicando las políticas y normas de seguridad establecidas en el plan de contingencias de Proyecto Metro del Distrito Federal.

• Controlar, registrar y mantener actualizado el inventario de equipos y programas.

• Atender reportes de fallas de los equipos, solucionar los relacionados con la configuración del sistema y programas, así como dar asistencia técnica para evitar fallas que correspondan a su mantenimiento o garantía.

• Participar en el proceso de contratación, proponer y avalar los dictámenes técnicos para la emisión de fallos en las requisiciones de insumos para equipos de cómputo, así como para; el mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura de cómputo.

• Informar periódicamente a la Subdirección de Planeación y Control, sobre el avance, estado y cumplimiento de sus actividades.

• Comunicar las acciones realizadas en el ámbito de su competencia y remitir el soporte documental correspondiente, para su integración de conformidad con la normatividad.

• Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos, así como las que le sean conferidas por sus superiores jerárquicos en el ámbito de su competencia.

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS.

FUNCIONES.

• Acordar con el Director General del Proyecto Metro del Distrito Federal, los asuntos concernientes a trámites, alcances y resoluciones a seguir en los procesos de licitación pública, invitación restringida a cuando menos tres concursantes, adjudicación directa, formalización de contratos y convenios de obra y servicios relacionados con la misma para la ampliación de la red del Sistema de Transporte Colectivo.

• Establecer conjuntamente con la Dirección General del Proyecto Metro del Distrito Federal, las políticas, alcances y acciones institucionales para la conformación y elaboración del programa de contratación de la obra pública y servicios relacionados con la misma para la ampliación de la red del Sistema de Transporte Colectivo.

• Acordar con la Dirección General del Proyecto Metro del Distrito Federal, la conformación, integración y actualización de los Programas de Mediano Plazo, Operativo Anual y de Inversión Anual, así como la elaboración y alcance de los informes institucionales de las obras y servicios relacionados con la misma a cargo del Proyecto Metro del Distrito Federal.

• Dar seguimiento al Programa de Inversión Anual de las obras y servicios relacionados con la misma a cargo del Proyecto Metro del Distrito Federal.

• Planear, determinar y autorizar la licitación pública, invitación restringida a cuando menos tres concursantes y adjudicación directa, así como los contratos y convenios de las obras y servicios relacionados con la misma a cargo del Proyecto Metro del Distrito Federal.

• Planear, determinar y autorizar los Convenios de Colaboración que celebre el Órgano Desconcentrado.

• Presidir los eventos de apertura para las licitaciones públicas, invitaciones restringidas a cuando menos tres concursantes que lleve a cabo el Proyecto Metro del Distrito Federal.

• Evaluar y autorizar los precios unitarios extraordinarios, precios unitarios de volúmenes excedentes, inconformidades y reclamos de los contratos de obra y servicios relacionados con la misma,

• Evaluar y autorizar el factor de ajustes de costos de los contratos de obra y servicios relacionados con la misma.

• Coordinar el seguimiento, control y registro de las estimaciones y/o ministraciones pagadas de los contratos de obra y servicios relacionados con la misma a cargo del Proyecto Metro del Distrito Federal.

• Coordinar la recepción de las ministraciones y estimaciones y autorizar su envío para pago, de los contratos a cargo del Proyecto Metro del Distrito Federal.

• Autorizar para trámite de pago en el ámbito de su competencia, las estimaciones y/o ministraciones de los contratos de obra y servicios relacionados con la misma, a cargo de la Dirección de Administración de Contratos.

• Autorizar el Dictamen técnico administrativo, como documentación soporte para la elaboración de convenios modificatorios de los contratos de obra y servicios relacionados con la misma a cargo de la Dirección de Administración de Contratos.

• Autorizar el Dictamen técnico y la documentación soporte para el inicio del procedimiento suspensión, terminación anticipada y/o rescisión administrativa de los contratos de obra y servicios relacionados con la misma a cargo de la Dirección de Administración de Contratos, para su envío a la Subdirección Jurídica.

• Autorizar la publicación de la convocatoria para las obras y servicios relacionados con la misma a cargo del Proyecto Metro del Distrito Federal, previamente acordado con la Dirección General de Proyecto Metro del Distrito Federal.

• Autorizar e instruir el envió de los oficios para los concursos de invitación restringida a cuando menos tres concursantes o adjudicación directa, para las obras y servicios relacionados con la misma que vaya a adjudicar el Proyecto Metro del Distrito Federal, previamente acordado con la Dirección General de Proyecto Metro del Distrito Federal.

• Coordinar la atención y seguimiento a las solicitudes de información pública que se realicen a la Dirección de Administración de Contratos a través de la Oficina de Información Pública del Proyecto Metro del Distrito Federal.

• Revisar y en su caso actualizar el Manual Administrativo y de Procedimientos, del Proyecto Metro del Distrito Federal.

• Coordinar y vigilar la integración de los expedientes únicos de los contratos de obra y servicios relacionados con la misma a cargo del Proyecto Metro del Distrito Federal.

• Administrar, controlar los accesos y habilitar en el programa informático de la bitácora electrónica de obra pública a los administradores locales.

• Expedir y suscribir el nombramiento del funcionario público que fungirá como Residente de Obra adscrito a la Dirección de Administración de Contratos.

• Coordinar la atención y seguimiento de los conceptos de trabajos extraordinarios y de volúmenes excedentes que se generen en el desarrollo de la obra y de los servicios relacionados con la misma, de los contratos a cargo de la Dirección de Administración de Contratos.

• Coordinar la atención y seguimiento de los ajustes de costos que se generen en el desarrollo de la obra y de los servicios relacionados con la misma, de los contratos a cargo de la Dirección de Administración de Contratos.

• Participar, atender, presentar casos y dar seguimiento, de acuerdo con el ámbito de su competencia, en los Comités o Subcomités del Proyecto Metro del Distrito Federal.

• Coordinar la elaboración de las bases de licitación, para las obras y servicios relacionados con la misma para la de ampliación de la red del Sistema de Transporte Colectivo.

• Coordinar y supervisar la formalización de los contratos derivados de la licitación pública, invitación restringida a cuando menos tres concursantes y adjudicación directa, así como de los convenios que se generan para los contratos de obras y servicios relacionados con la misma a cargo del Proyecto Metro del Distrito Federal.

• Coordinar y supervisar la formalización de los Convenios de Colaboración que celebre el Órgano Desconcentrado.

• Coordinar y supervisar la formulación y formalización de las actas entrega-recepción de los contratos de obra y de servicios relacionados con la misma a cargo del Proyecto Metro del Distrito Federal.

• Coordinar el seguimiento para que las empresas adjudicadas entreguen en tiempo y forma las garantías de los contratos y convenios a cargo del Proyecto Metro del Distrito Federal.

• Informar en junta pública a las empresas participantes, órganos de control, funcionarios públicos presentes e invitados, el resultado de las evaluaciones a las propuestas presentadas, el fallo del concurso y las causas o motivos del porque las demás propuestas no resultaron aceptadas; así como el nombre de la empresa que resulto adjudicada.

• Coordinar la investigación de los costos en el mercado, para los insumos que se integraran al estudio y análisis de los precios unitarios extraordinarios, precios unitarios de volúmenes excedentes, ajustes de costos y reclamos para los contratos de las obras y servicios relacionados con la misma a cargo del Proyecto Metro del Distrito Federal.

• Informar periódicamente a la Dirección General del Proyecto Metro del Distrito Federal sobre el avance, estado y cumplimiento del programa de licitaciones públicas, invitaciones restringidas a cuando menos tres concursantes y adjudicaciones directas, así como de la formalización de contratos, convenios y actas entrega - recepción de las obras y servicios relacionados con la misma a cargo del Proyecto Metro del Distrito Federal.

• Coordinar y supervisar la elaboración de los diversos informes institucionales de avance programático presupuestal, para conocimiento del Subcomité de Obras del Proyecto Metro del Distrito Federal y/o solicitado por otras instancias, lo anterior en el ámbito de sus funciones.

• Coordinar, evaluar y autorizar la plantilla del personal asignado a la Dirección de Administración de Contratos.

• Establecer y vigilar las acciones para la entrega de información y/o documentación que soliciten los Órganos de Control respecto de las funciones inherentes al ámbito de su competencia.

• Autorizar los asuntos concernientes a los procesos y trámites para la formalización de contratos, convenios y actas entrega - recepción para los contratos de obra y servicios relacionados con la misma a cargo del Proyecto Metro del Distrito Federal.

• Remitir a la subdirección jurídica la documentación para la expedición de copias certificadas.

• Dirigir y controlar los contratos de obra y servicios relacionados con la misma de las Direcciones de área del Proyecto Metro del Distrito Federal.

• Participar en los comités, subcomités y grupos de trabajo externos o internos con el carácter que determine la Dirección General del Proyecto Metro del Distrito Federal.

• Evaluar y autorizar los Convenios de Colaboración que celebre el Órgano Desconcentrado.

• Prever, planear y solicitar los recursos necesarios para la contratación de Servicios de Apoyo Técnico Especializado de acuerdo a las necesidades de la Dirección de Administración de Contratos.

• Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos, así como las que le sean conferidas por sus superiores jerárquicos en el ámbito de su competencia.

SUBDIRECCIÓN DE COSTOS Y CONCURSOS.

FUNCIONES.

• Acordar con el Director de Administración de Contratos, los asuntos concernientes al desarrollo, trámites, alcances y resoluciones a seguir en los procesos para la licitación pública, invitación restringida a cuando menos tres concursantes y adjudicación directa de las obras y servicios relacionados con la misma que se contraten para la ampliación de la red del Sistema de Transporte Colectivo.

• Supervisar el cumplimiento de la normatividad aplicable para el estudio, análisis y dictamen de los precios unitarios extraordinarios, precios unitarios de volúmenes excedentes, inconformidades y reclamos para los contratos de obra y servicios relacionados con la misma, solicitados y previamente dictaminado como procedentes por las diferentes Direcciones de Área del Proyecto Metro del Distrito Federal.

• Supervisar el cumplimiento de la normatividad aplicable para el estudio y análisis del factor de ajustes de costos de los contratos de obra y servicios relacionados con la misma, previamente dictaminado como procedente por las diferentes Direcciones de Área del Proyecto Metro del Distrito Federal.

• Validar las estimaciones y/o ministraciones de los contratos de obra y servicios relacionados con la misma, a cargo de la Dirección de Administración de Contratos, en el ámbito de su competencia.

• Supervisar que los conceptos de trabajos extraordinarios y volúmenes excedentes en cantidades de obra, que se generen en el desarrollo de la obra o de los servicios de los contratos a cargo de la Dirección de Administración de Contratos, se encuentren ordenados y registrados en la bitácora, en el ámbito de su competencia.

• Supervisar la procedencia de los ajustes de costos que se generen en el desarrollo de la obra y de los servicios relacionados con la misma, de los contratos a cargo de la Subdirección de Costos y Concursos.

• Asistir en sustitución de la Dirección de Administración de Contratos, previa autorización de ésta, en los procesos y/o eventos licitatorios, grupos y reuniones de trabajo del Proyecto Metro del Distrito Federal.

• Verificar el registro de los concursos, para que las personas físicas o morales que presenten propuestas, no se encuentren en los supuestos que establece el Artículo 37 de la Ley de Obras Publicas del Distrito Federal, Artículo 51 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con la Misma, el artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores públicos.

• Coordinar la elaboración del informe y envío a las diferentes Direcciones de Área del Proyecto Metro del Distrito Federal, comunicando el resultado de los procesos de licitación pública, invitación restringida a cuando menos tres concursantes y adjudicación directa.

• Coordinar la integración y elaboración de los presupuestos de referencia de conformidad con la normatividad aplicable, para la licitación pública, invitación restringida a cuando menos tres concursantes y adjudicación directa para las obras y servicios relacionados con las mismas que se contraten para la ampliación de la red del Sistema de Transporte Colectivo.

• Acordar con la Dirección de Administración de Contratos, los precios unitarios que integran a los presupuestos de referencia aplicables, según los alcances y especificaciones que se requieran para cada obra y/o servicio relacionado con la misma, de acuerdo con el origen de los recursos y forma de contratación.

• Coordinar y dar seguimiento a la conciliación con la Dirección de Área correspondiente, la Supervisión y la empresa Contratista; los insumos, alcances y conceptos que integran el estudio y análisis de los precios unitarios extraordinarios, precios unitarios de volúmenes excedentes, ajustes de costos y reclamos para los contratos de las obras y servicios relacionados con las mismas a cargo del Proyecto Metro del Distrito Federal.

• Supervisar el cumplimiento de la normatividad aplicable en cada una de las etapas que conforman a los procesos de licitación pública, invitación restringida a cuando menos tres concursantes y adjudicación directa, para las obras y servicios relacionados con las mismas que contrate el Proyecto Metro del Distrito Federal para la ampliación de la red del Sistema de Transporte Colectivo.

• Coordinar el envío de la información necesaria a la Subdirección de Contratos y Control Presupuestal, concluido el proceso de adjudicación de las obras y/o servicios relacionados con la misma, previo a la formalización del contrato de obra o servicios relacionados con la misma respectivo.

• Coordinar las acciones correspondientes para la clasificación, guarda y envío a la Jefatura de Unidad Departamental de Contratos del soporte documental generado inherente al ámbito de funciones y competencia.

• Coordinar las acciones para la entrega de información, así como la documentación que soliciten los Órganos de Control respecto de las funciones inherentes al ámbito de su competencia.

• Administrar y controlar los accesos al programa informático de la bitácora electrónica de obra pública a los usuarios finales, en el ámbito de su competencia.

• Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos, así como las que le sean conferidas por sus superiores jerárquicos en el ámbito de su competencia.

JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONCURSOS.

FUNCIONES.

• Acordar con el Subdirector de Costos y Concursos, el desarrollo, trámites y resoluciones a seguir en los procesos para la licitación pública, invitación restringida a cuando menos tres concursantes y adjudicación directa de las obras y servicios relacionados con las mismas que se contraten para la ampliación de la red del Sistema de Transporte Colectivo.

• Elaborar y organizar las bases de licitación para las obras y servicios relacionados con las mismas que se contraten para la ampliación de la red del Sistema de Transporte Colectivo, coordinando su labor con las diferentes Direcciones de Área del Proyecto Metro del Distrito Federal, en lo relativo al anteproyecto y/o proyecto ejecutivo, catálogos de obra y servicios, especificaciones, términos de referencia, visitas a la obra y junta de aclaraciones.

• Elaborar y organizar la publicación de la convocatoria para las obras y servicios relacionados con las mismas que se contraten para la ampliación de la red del Sistema de Transporte Colectivo.

• Obtener de las Direcciones de Área del Proyecto Metro del Distrito Federal solicitantes, debidamente avalada, la información soporte para las bases de la licitación pública, invitación restringida a cuando menos tres concursantes y adjudicación directa.

• Elaborar los diferentes pliegos de requisitos, aclaraciones, revisiones, dictámenes, comunicados y oficios, generando comunicación con las diversas dependencias, funcionarios, empresas participantes y Órganos de Control, para su asistencia a los concursos que realice el Proyecto Metro del Distrito Federal.

• Preparar, sustentar y vigilar que los procesos y eventos para la licitación pública, invitación restringida a cuando menos tres concursantes y adjudicación directa de las obras y servicios relacionados con la misma que contrate el Proyecto Metro del Distrito Federal para la ampliación de la red del Sistema de Transporte Colectivo, se realicen de conformidad con la normatividad aplicable.

• Preparar y enviar a la Subdirección de Contratos y Control Presupuestal, el soporte técnico documental referente a la licitación pública, invitación restringida a cuando menos tres concursantes y adjudicación directa próximas a contratar, para solicitar el modelo de contrato correspondiente.

• Gestionar y coordinar la venta de bases para la licitación, de conformidad con el período establecido en la convocatoria.

• Instalar, coordinar y participar en la visita de obra, de conformidad con el ámbito de funciones y competencia.

• Instalar, coordinar y participar en la junta o juntas de aclaraciones, de conformidad con el ámbito de funciones y competencia.

• Proporcionar información relacionada con el concurso a los interesados.

• Constatar que los documentos que integran a las propuestas técnicas y económicas presentadas, hayan cumplido con los requisitos establecidos en la convocatoria y las bases de licitación; así como emitir el proyecto de dictamen correspondiente.

• Constatar que en la licitación pública e invitación restringida a cuando menos tres concursantes, las propuestas técnicas y económicas se hagan por escrito y se presenten en sobre único cerrado y firmado, con todos documentos que las integren.

• Analizar y estudiar las propuestas económicas recibidas.

• Asegurar que se cumplan las formalidades y requisitos del acto de presentación y apertura de propuestas.

• Elaborar el acta correspondiente, en la que se hará constar las propuestas técnicas y económicas aceptadas, y las que se hubieran desechado, incluyendo las causas que motivaron el rechazo.

• Rubricar el catalogo de conceptos o actividades en el que se consigne los precios y/o importes parciales y /o totales de la propuesta aceptada.

• Asegurar que los concursantes exhiban cheque cruzado como la garantía de obligación de presentación de propuesta, en los procedimientos de invitación a cuando menos tres concursantes.

• Preparar la información generada de los procesos de licitación para ser transmitida vía electrónica al sistema Compranet.

• Ejecutar las acciones correspondientes para la clasificación del soporte documental de los actos que celebre la Jefatura de Unidad Departamental de Concursos al ámbito de sus funciones y competencia, para su envío a la Jefatura de Unidad Departamental de Contratos.

• Ejecutar las acciones para la entrega de información y/o documentación que soliciten los Órganos de Control respecto de las funciones inherentes al ámbito de su competencia.

• Revisar y autorizar, en el ámbito de su competencia, las estimaciones y/o ministraciones de los contratos de obra y servicios relacionados con la misma, a cargo de la Dirección de Administración de Contratos, en el ámbito de su competencia.

• Registrar en bitácora los conceptos de trabajos extraordinarios y volúmenes excedentes en cantidades de obra, que se generen en el desarrollo de la obra o de los servicios de los contratos a cargo de la Dirección de Administración de Contratos.

• Autorizar la procedencia de los ajustes de costos que se generen en el desarrollo de la obra o de los servicios relacionados con la misma, de los contratos a cargo de la Dirección de Administración de Contratos, en el ámbito de su competencia.

• Realizar la apertura de la bitácora electrónica de obra pública, así como el seguimiento de las mismas, en el ámbito de su competencia.

• Coordinar las acciones correspondientes para la clasificación, guarda y envío a la Jefatura de Unidad Departamental de Contratos el soporte documental generado inherente al ámbito de funciones y competencia.

• Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos, así como las que le sean conferidas por sus superiores jerárquicos en el ámbito de su competencia.

JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE AJUSTE DE COSTOS Y RECLAMOS.

FUNCIONES.

• Acordar con el Subdirector de Costos y Concursos, los asuntos concernientes al desarrollo, trámites y resoluciones a seguir para el análisis y estudio de los precios unitarios extraordinarios, precios unitarios de volúmenes excedentes, ajustes de costos, inconformidades y reclamos de los contratos de las obras y servicios relacionados con la misma para las obras de ampliación de la red del Sistema de Transporte Colectivo.

• Operar la conciliación entre la Dirección de Área correspondiente, la empresa Contratista y la Supervisión, de los elementos que intervienen en los conceptos y alcances para los unitarios extraordinarios, precios unitarios de volúmenes excedentes, ajustes de costos, inconformidades y reclamos, así como consolidar los acuerdos resultado de dichas reuniones, y en caso de no obtener la aceptación de alguna de las partes, informar a la Subdirección de Costos y Concursos para su intervención.

• Realizar el análisis, estudio y dictamen de los precios unitarios extraordinarios, precios unitarios de volúmenes excedentes y reclamos de los contratos para las obras y servicios relacionados con la misma, del Proyecto Metro del Distrito Federal.

• Realizar el análisis y estudio del factor de ajuste de costos de los contratos para las obras y servicios relacionados con la misma, del Proyecto Metro del Distrito Federal.

• Estudiar y analizar en conjunción con la Supervisión, el desglose de las partes que integran el precio unitario extraordinario, tomando en consideración las condiciones de ejecución de los trabajos y que se apeguen a los antecedentes del contrato, lo anterior con base en la Normatividad aplicable.

• Revisar y actualizar los factores de escalación aplicables a los precios unitarios de las obras y servicios relacionados con la misma en proceso de ejecución y de los presupuestos de referencia de las obras por contratar.

• Presentar formalmente y debidamente documentado, el resultado de las conciliaciones de los precios unitarios extraordinarios, precios unitarios de volúmenes excedentes, ajustes de costos, inconformidades y reclamos de los contratos para las obras y servicios relacionados con la misma, a la Subdirección Costos y Concursos para su comunicado oficial a la Dirección de Área solicitante, para el trámite correspondiente.

• Coadyuvar en la integración de la documentación técnica soporte para la preparación de informes que proporcione la Dirección de Administración de Contratos.

• Programar, organizar y solicitar los cursos de actualización y capacitación técnica de la especialidad para el personal.

• Ejecutar las acciones para la entrega de información y/o documentación que soliciten los Órganos de Control respecto de las funciones inherentes al ámbito de su competencia.

• Ejecutar las acciones correspondientes para la clasificación del soporte documental del estudio de los precios unitarios extraordinarios, precios unitarios de volúmenes excedentes, ajustes de costos y reclamos de los contratos para las obras y servicios relacionados con las mismas generado al ámbito de sus funciones y competencia, para su envío a la Jefatura de Unidad Departamental de Contratos.

• Revisar y autorizar en el ámbito de su competencia, las estimaciones y/o ministraciones de los contratos de obra pública de los servicios relacionados con la misma, a cargo de la Dirección de Administración de Contratos, en el ámbito de su competencia.

• Registrar en bitácora los conceptos de trabajos extraordinarios y excedentes en cantidades de obra, que se generen en el desarrollo de la obra o de los servicios de los contratos a cargo de la Dirección de Administración de Contratos, en el ámbito de su competencia.

• Autorizar la procedencia de los ajustes de costos que se generen en el desarrollo de la obra o de los servicios relacionados con la misma, de los contratos a cargo de la Dirección de Administración de Contratos, en el ámbito de su competencia.

• Realizar la apertura de la bitácora electrónica de obra pública, así como el seguimiento de las mismas, en el ámbito de su competencia.

• Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos, así como las que le sean conferidas por sus superiores jerárquicos en el ámbito de su competencia.

SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y CONTROL PRESUPUESTAL.

FUNCIONES.

• Acordar con el Director de Administración de Contratos, los asuntos concernientes a los procesos y trámites a seguir para la formalización de contratos, convenios y actas de entrega - recepción para los contratos de obra y servicios relacionados con la misma a cargo del Proyecto Metro del Distrito Federal.

• Coordinar e integrar la elaboración de los diversos informes institucionales de avance programático presupuestal, para conocimiento del Subcomité de Obras del Proyecto Metro del Distrito Federal y/o solicitado por otras instancias, lo anterior en el ámbito de sus funciones.

• Vigilar y promover las adecuaciones presupuestarias para cumplir con los programas del Proyecto Metro del Distrito Federal.

• Acordar con la Dirección de Administración de Contratos, el seguimiento a los Programas de Mediano Plazo, Operativo Anual y Presupuesto de Egresos de las obras y servicios relacionados con las mismas a cargo del Proyecto Metro del Distrito Federal.

• Coordinar y verificar el proceso de formulación y formalización de los contratos, convenios y actas entrega - recepción de obra y servicios relacionados con la misma a cargo del Proyecto Metro del Distrito Federal.

• Coordinar y verificar el proceso de formulación y formalización de los Convenios de Colaboración que celebre el Órgano Desconcentrado.

• Coordinar y verificar el proceso de formulación y formalización de los Convenios de Colaboración que celebre el Órgano Desconcentrado.

• Verificar que la entrega de garantías por parte de las empresas adjudicadas se realice conforme lo establece la normatividad aplicable.

• Coordinar el seguimiento documental de las estimaciones y/o ministraciones de los contratos y convenios de los contratos de obra y servicios relacionados con la misma a cargo del Proyecto Metro del Distrito Federal.

• Verificar la recepción de las ministraciones y estimaciones de los contratos para su envío a la Dirección de Administración de Contratos.

• Validar las estimaciones y/o ministraciones de los contratos de obra y servicios relacionados con la misma, a cargo de la Dirección de Administración de Contratos.

• Supervisar que los conceptos de trabajos extraordinarios y volúmenes excedentes en cantidades de obra, que se generen en el desarrollo de la obra o de los servicios de los contratos a cargo de la Dirección de Administración de Contratos, se encuentren ordenados y registrados en la bitácora, en el ámbito de su competencia.

• Supervisar la procedencia de los ajustes de costos que se generen en el desarrollo de la obra o de los servicios relacionados con la misma, de los contratos a cargo de la Dirección de Administración de Contratos, en el ámbito de su competencia.

• Coordinar las acciones correspondientes para la clasificación, guarda y custodia del soporte documental generado de los expedientes únicos de obra y/o servicios a cargo del Proyecto Metro del Distrito Federal.

• Administrar y controlar los accesos al programa informático de la bitácora electrónica de obra pública a los usuarios finales, en el ámbito de su competencia.

• Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos, así como las que le sean conferidas por sus superiores jerárquicos en el ámbito de su competencia.

JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONTRATOS.

FUNCIONES.

• Acordar con el Subdirector de Contratos y Control Presupuestal los asuntos concernientes en los procesos de elaboración y formalización de contratos conforme al modelo de contrato convenios y actas de entrega - recepción para los contratos de obra pública y servicios relacionados con la misma a cargo del Proyecto Metro del Distrito Federal.

• Elaborar de conformidad con la normatividad aplicable, los contratos, convenios y actas entrega - recepción para los contratos de obra y servicios relacionados con la misma a cargo del Proyecto Metro del Distrito Federal.

• Elaborar los Convenios de Colaboración que celebre el Órgano Desconcentrado.

• Elaborar los oficios y coordinar el envío de los contratos formalizados a la Dirección General de Administración y a la Dirección de Área correspondiente.

• Elaborar los oficios de revalidación de los contratos a cargo del Proyecto Metro del Distrito Federal.

• Recibir las fianzas de cumplimiento, anticipo, vicios ocultos y el seguro de responsabilidad civil, verificar que las mismas se encuentren elaboradas conforme a los formatos autorizados, así como su autenticidad en la Asociación de Compañías Afianzadoras de México A.C.

• Promover y verificar la formalización de los contratos, convenios y actas entrega - recepción para los contratos de obra pública y servicios relacionados con la misma, de conformidad con la normatividad aplicable. Recabar la documentación legal y administrativa que deben cumplir las empresas contratistas para la celebración de los contratos a suscribir con el Proyecto Metro del Distrito Federal.

• Elaborar el informe mensual y coordinar su envío a la Secretaria de Obras y Servicios de los contratos formalizados por adjudicación directa y de los convenios celebrados para los contratos que rebasen el 25% en importe o tiempo del originalmente contratado, de conformidad con la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.

• Ejecutar las acciones correspondientes para la entrega de información y/o documentación que soliciten los Órganos de Control respecto de las funciones inherentes al ámbito de su competencia.

• Ejecutar las acciones correspondientes para la recepción, clasificación, integración, guarda y custodia de los expedientes únicos de los contratos de obra y servicios relacionados con la misma a cargo del Proyecto Metro del Distrito Federal.

• Revisar y autorizar en el ámbito de su competencia, de las estimaciones y/o ministraciones de los contratos de obra de los servicios relacionados con la misma, a cargo de la Dirección de Administración de Contratos.

• Registrar en bitácora los conceptos de trabajos extraordinarios y volúmenes excedentes en cantidades de obra, que se generen en el desarrollo de la obra o de los servicios de los contratos a cargo de la Dirección de Administración de Contratos, en el ámbito de su competencia.

• Autorizar la procedencia de los ajustes de costos que se generen en el desarrollo de la obra o de los servicios relacionados con la misma, de los contratos a cargo de la Dirección de Administración de Contratos, en el ámbito de su competencia.

• Realizar la apertura de la bitácora electrónica de obra pública, así como el seguimiento de las mismas, en el ámbito de su competencia.

• Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos, así como las que le sean conferidas por sus superiores jerárquicos en el ámbito de su competencia.

JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ESTIMACIONES.

FUNCIONES.

• Acordar con el Subdirector de Contratos y Control Presupuestal los asuntos concernientes en los procesos de elaboración de informes institucionales, el seguimiento a los programas de mediano plazo, operativo anual, presupuesto de egresos y adecuaciones presupuestales; seguimiento, control y registro de las estimaciones y ministraciones de los contratos para las obras y servicios relacionadas con la misma para la ampliación de la red del Sistema de Transporte Colectivo.

• Controlar, dar seguimiento y registrar por medios electrónicos los datos contractuales de importes totales de obra, amortizaciones, deducciones, sanciones e información relevante de las facturas, de las estimaciones y/o ministraciones normales, complementarias y de ajuste de costos emitidas de los contratos de obra y servicios relacionados con la misma a cargo del Proyecto Metro del Distrito Federal.

• Revisar la integración de los componentes de las ministraciones y estimaciones de los contratos para su envío a la Dirección de Administración de Contratos y continuar con su trámite de pago.

• Revisar y autorizar en el ámbito de su competencia, de las estimaciones y/o ministraciones de los contratos de obra y servicios relacionados con la misma, a cargo de la Dirección de Administración de Contratos.

• Registrar en la bitácora los conceptos de trabajos extraordinarios y volúmenes excedentes en cantidades de obra, que se generen en el desarrollo de la obra y de los servicios de los contratos a cargo de la Dirección de Administración de Contratos, en el ámbito de su competencia.

• Autorizar la procedencia de los ajustes de costos que se generen en el desarrollo de la obra o de los servicios relacionados con la misma, de los contratos a cargo de la Dirección de Administración de Contratos, en el ámbito de su competencia.

• Solicitar la corrección a las estimaciones y ministraciones, posterior a verificar la integración de los componentes y en su caso, notificar a la Dirección de Área correspondiente.

• Revisar, analizar y emitir informes de avances programáticos presupuestales solicitados por la Contraloría, Secretaria de Obras y Servicios y otros Organismos, de conformidad con la información proporcionada por las Direcciones de Área del Proyecto Metro del Distrito Federal.

• Ejecutar las acciones correspondientes para la entrega de información y/o documentación que soliciten los Órganos de Control respecto de las funciones inherentes al ámbito de su competencia.

• Ejecutar las acciones correspondientes para la clasificación del soporte documental de los actos que celebre la Jefatura de Unidad Departamental de Estimaciones al ámbito de sus funciones y competencia, para su envío a la Jefatura de Unidad Departamental de Contratos.

• Realizar la apertura de la bitácora electrónica de obra pública, así como el seguimiento de las mismas, en el ámbito de su competencia.

• Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos, así como las que le sean conferidas por sus superiores jerárquicos en el ámbito de su competencia.

DIRECCIÓN DE DISEÑO DE OBRAS CIVILES.

FUNCIONES.

• Acordar con el Director General del Proyecto Metro del Distrito Federal, en materia del proyecto de obra civil, los asuntos referentes a la planeación a corto y mediano plazo de la factibilidad técnica y económica de las nuevas líneas, ampliaciones y mantenimiento de la red del Sistema de Transporte Colectivo y sus vialidades coincidentes.

• Dirigir, coordinar, evaluar y autorizar las investigaciones, estudios, especificaciones técnicas y funcionales, manuales de operación, instructivos de funcionamiento, diseños, planos de anteproyectos y proyectos ejecutivos en materia de obra civil que realicen las empresas contratadas.

• Autorizar para trámite de pago en el ámbito de su competencia, las estimaciones y/o ministraciones de los contratos de obra y/o servicios relacionados con la misma, a cargo de la Dirección de Diseño de Obras Civiles.

• Autorizar el Dictamen técnico administrativo, como documentación soporte para la elaboración de convenios modificatorios de los contratos de obra y servicios relacionados con la misma a cargo de la Dirección de Diseño de Obras Civiles.

• Autorizar el Dictamen técnico y la documentación soporte para el inicio del procedimiento de suspensión de obra, terminación anticipada y/o rescisión administrativa de los contratos de obra y servicios relacionados con la misma a cargo de la Dirección de Diseño de Obras Civiles, para su envío a la Subdirección Jurídica.

• Autorizar conjuntamente con la Dirección de Construcción de Obras Civiles y la Dirección de Obras Inducidas, el dictamen técnico y económico para el trámite de pago de daños a inmuebles.

• Expedir y suscribir el nombramiento escrito del funcionario público que fungirá como Residente de Obra adscrito a la Dirección de Diseño de Obras Civiles.

• Coordinar y autorizar la plantilla del personal asignado a la Dirección de Diseño de Obras Civiles.

• Coordinar la atención y seguimiento a las solicitudes de información pública que se realicen a la Dirección de Diseño de Obras Civiles a través de la Oficina de Información Pública del Proyecto Metro del Distrito Federal.

• Remitir a la subdirección jurídica la documentación para la expedición de copias certificadas.

• Revisar y en su caso actualizar el Manual Administrativo y de Procedimientos, en el ámbito de su competencia.

• Coordinar la atención y seguimiento de los conceptos de trabajos extraordinarios y de volúmenes excedentes que se generen en el desarrollo de la obra y de los servicios relacionados con la misma, de los contratos a cargo de la Dirección de Diseño de Obras Civiles.

• Coordinar la atención y seguimiento de los ajustes de costos que se generen en el desarrollo de la obra o de los servicios relacionados con la misma, de los contratos a cargo de la Dirección de Diseño de Obras Civiles.

• Participar, atender, presentar casos y dar seguimiento, de acuerdo con el ámbito de su competencia, en los Comités o Subcomités del Proyecto Metro del Distrito Federal.

• Coordinar la integración de los programas de proyecto de obra civil y la formulación de ruta critica, en coordinación con los programas de construcción de obras civiles y electromecánicas.

• Coordinar con la Dirección de Diseño de Instalaciones Electromecánicas los requerimientos correspondientes para su integración al proyecto civil.

• Coordinar, planear y dirigir con la Dirección de Obras Inducidas, la recopilación de información y elaboración de la documentación sobre instalaciones públicas, privadas y predios que interfieran en el trazo para la ampliación de la red del Sistema de Transporte Colectivo.

• Dirigir y coordinar conjuntamente con las Direcciones de Área del Proyecto Metro del Distrito Federal, la presentación de los proyectos.

• Autorizar y coordinar el envío a la Dirección de Administración de Contratos, las solicitudes y documentación relacionadas con la elaboración de los contratos, trámite de anticipos, revalidaciones y convenios; así como la coordinación para expedición y autorización de estos.

• Determinar, planear, coordinar y autorizar la solicitud de los recursos financieros necesarios para la contratación de servicios de apoyo para la Dirección de Diseño de Obras Civiles.

• Coordinar, autorizar y asegurar el envió de la documentación necesaria para las licitaciones de estudios y proyectos, a la Dirección de Administración de Contratos respecto a los nuevos proyectos.

• Participar en las licitaciones que requiera la Dirección de Diseño de Obras Civiles.

• Planear, coordinar y evaluar las propuestas técnicas presentadas en las licitaciones de estudios y/o proyectos.

• Coordinar la atención y seguimiento de la solicitud de elaboración de precios unitarios extraordinarios y precios unitarios de volúmenes excedentes, a la Dirección de Administración de Contratos.

• Coordinar y autorizar el envío de la documentación solicitada por los Órganos de Control, relativa a estudios y proyectos de la Dirección de Diseño de Obras Civiles.

• Participar en los Comités, subcomités y grupos de trabajo internos que determine la Dirección General del Proyecto Metro del Distrito Federal.

• Autorizar y coordinar la implementación de las acciones para resguardo, control, administración y seguimiento de los diversos expedientes de la Dirección de Diseño de Obras Civiles, y sus Subdirecciones.

• Autorizar y coordinar la implementación de las acciones para resguardo, control y administración de los diversos archivos electrónicos de planos y demás documentos que sean recibidos y generados por la Dirección de Diseño de Obras Civiles y sus Subdirecciones.

• Establecer, autorizar, dirigir y coordinar en el ámbito de su competencia la implementación de actividades de planeación y ejecución de estudios y proyectos viales, y de transporte con los organismos correspondientes.

• Determinar y evaluar en el ámbito de su competencia, las especificaciones técnicas para la contratación de los proyectos.

• Establecer, planear y coordinar en el ámbito de su competencia, el seguimiento a los compromisos contractuales de las empresas en la ejecución de los proyectos.

• Determinar, planear y evaluar en el ámbito de su competencia, los desvíos provisionales del tránsito vehicular, ante las Secretarías de Transporte y Vialidad, Seguridad Pública y Delegaciones Políticas correspondientes, con motivo del Proyecto del Metro.

• Expedir dictámenes en el ámbito de su competencia, sobre vialidad y transporte, solicitados por dependencias del Gobierno del Distrito Federal, en los cuales quede involucrado el Proyecto del Metro del Distrito Federal.

• Asegurar, controlar y coordinar la terminación total del proyecto de obra civil, entrega del proyecto de trazo con sus bancos de nivel y referencias, a la Dirección de Construcción de Obras Civiles.

• Autorizar, coordinar y evaluar la entrega de información de proyecto de obra civil, que solicite la Dirección General Proyecto Metro del Distrito Federal y/o sus correspondientes Direcciones de Área adscritas a ésta.

• Planear, coordinar, y dirigir los informes y reportes de avances de proyectos de obra civil a la Dirección General del Proyecto Metro del Distrito Federal.

• Coordinar las acciones correspondientes para la clasificación, guarda y envío a la Dirección de Administración de Contratos el soporte documental generado inherente al ámbito de sus funciones y competencia.

• Coordinar con la Dirección de Obras Inducidas el trámite para la obtención de la resolución administrativa de impacto ambiental.

• Administrar y controlar los accesos al programa informático de la bitácora electrónica de obra pública a los usuarios finales, en el ámbito de su competencia.

• Promover las leyes, normas, reglas, términos de referencia; en el caso de proyecto, el programa de necesidades, los ordenamientos aplicables sobre la materia, en particular el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas Técnicas, para el Diseño seguro estable de las obras y la Ley de Protección Civil, para la prevención de siniestros, entre otros y demás condicionantes aplicables en la relación del servicio.

• Impulsar la realización o el desarrollo de aportaciones de la tecnología para ejecución y beneficios en la mejora de la productividad, y eficiencia de la operación del proyecto.

• Verificar y dar seguimiento a la entrega-recepción de los contratos de obra y servicios relacionados con la misma, a cargo de la Dirección de Diseño de Obras Civiles.

• Prever, planear y solicitar los recursos necesarios para la contratación de Servicios de Apoyo Técnico Especializado de acuerdo a las necesidades de la Dirección de Diseño de Obras Civiles.

• Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos, así como las que le sean conferidas por sus superiores jerárquicos en el ámbito de su competencia.

SUBDIRECCIÓN DE ARQUITECTURA Y URBANISMO.

FUNCIONES.

• Coordinar, evaluar, programar y verificar con la Dirección de Diseño de Obras Civiles, las directrices para la elaboración de la planeación y del Proyecto Arquitectónico, de Vialidades y Urbanismo de las líneas del Metro.

• Coordinar, revisar y aprobar en el ámbito de su competencia, las investigaciones, estudios, especificaciones técnicas y funcionales, manuales de operación, instructivos de funcionamiento, diseños, planos de anteproyectos y proyectos ejecutivos en materia de obras civiles, que realicen las empresas proyectistas contratadas, conjuntamente con las Direcciones de las Área del Proyecto Metro del Distrito Federal.

• Comunicar, determinar, coordinar, desarrollar y formular en el ámbito de su competencia, alternativas a los proyectos arquitectónicos y de urbanismo en proceso, en materia de obra civil, consolidar con las Dependencias, Unidades Administrativas, Delegaciones, Órganos Desconcentrados, así como con las Entidades de la Administración Pública correspondiente involucrados en el proyecto, para obtener su autorización y proceder a su realización en caso de complementación de los mismos.

• Consolidar en el ámbito de su especialidad las especificaciones técnicas del proyecto ejecutivo arquitectónicos y de urbanismo; recomendar y aprobar los materiales de los acabados para las líneas; aprobar los estudios de mercado de materiales que proponen las proyectistas, con objeto de obtener las mejores opciones de materiales y optimizar el mantenimiento de las estaciones vialidades y su entorno urbano.

• Elaborar, coordinar, autorizar y proporcionar la información requerida en la integración de licitaciones de proyecto y obra de las estaciones, edificaciones y reurbanizaciones derivadas de los proyectos ejecutivos arquitectónicos y de urbanismo, ubicados en el ámbito de su actuación.

• Analizar y evaluar los sistemas y líneas de transporte, para optimizar la funcionalidad de los proyectos en cuestión.

• Autorizar en el ámbito de su competencia las estimaciones y/o ministraciones de los contratos de obra y/o servicios relacionados con la misma, a cargo de la Dirección de Diseño de Obras Civiles.

• Registrar en la bitácora los conceptos de trabajos extraordinarios y volúmenes excedentes en cantidades de obra, que se generen en el desarrollo de la obra o de los servicios de los contratos a cargo de la Dirección de de Diseño de Obras Civiles, en el ámbito de su competencia.

• Autorizar la procedencia de los ajustes de costos que se generen en el desarrollo de la obra o de los servicios relacionados con la misma, de los contratos a cargo de la Dirección de Diseño de Obras Civiles, en el ámbito de su competencia.

• Administrar y validar la plantilla del personal asignado a la Subdirección de Arquitectura y Urbanismo.

• Coordinar, controlar, supervisar y verificar que las empresas proyectistas se apeguen a los programas de entrega de proyecto, programas contractuales, términos de referencia y alcances pactados en el contrato; así como avalar el avance ponderado de las etapas del proyecto para efectos de pago.

• Comunicar y proporcionar en el ámbito de su competencia, información actualizada del proyecto; así como coordinar, planear y programar el cotejo de esta información, conjuntamente con la Dirección de Diseño de Obras Civiles y la Dirección de Diseño de Instalaciones Electromecánicas.

• Elaborar, expedir, integrar y proporcionar en el ámbito de su competencia, la información que requiera la Dirección de Obras Inducidas para la presentación de proyectos urbanos a las Dependencias, Unidades Administrativas, Delegaciones, Órganos Desconcentrados, Entidades de la Administración Pública, Organismos y Asociaciones Vecinales; y recomendar a los ejecutores de proyectos complementarios, atender solicitudes de Asociaciones Civiles ó representaciones vecinales, determinando la factibilidad de estas.

• Coordinar la elaboración de láminas de presentación, montaje de exposiciones y folletos de difusión del Proyecto Metro del Distrito Federal y la respectiva obra.

• Evaluar y en su caso coordinar y supervisar en el ámbito de su competencia, los proyectos viales, estudios, proyectos especiales, proyectos arquitectónicos y de transporte, de urbanismo y complementarios, solicitados al Proyecto Metro del Distrito Federal, por las Dependencias, Unidades Administrativas, Delegaciones, Órganos Desconcentrados, Entidades de la Administración Pública, Organismos y Asociaciones Vecinales, Sociedades Civiles o peticiones vecinales; y recomendar a los proyectistas, el análisis y determinación de la factibilidad técnica y económica, así como la elaboración de las respuestas o propuestas de proyectos.

• Comunicar la terminación del proyecto ejecutivo de la especialidad, así como coadyuvar con la Dirección de Administración de Contratos, en la entrega del mismo para la licitación de la obra.

• Autorizar, coordinar y verificar la oportuna entrega del Proyecto Ejecutivo de la especialidad, a la Dirección de Construcción de Obras Civiles.

• Consolidar y formular en el ámbito de su especialidad, la entrega del proyecto ejecutivo de acuerdo a las necesidades de la obra durante su desarrollo; apoyar y asesorar a la Dirección de Construcción de Obras Civiles en la interpretación del proyecto ejecutivo durante su construcción, en la etapa de acabados de las estaciones y en el proceso de reurbanización, mediante juntas de coordinación con la participación de la empresa de supervisión y la contratista.

• Aprobar, coordinar y administrar con la Dirección de Diseño de Obras Civiles el desarrollo de los proyectos de planeación y ejecutivos de arquitectura, urbanismo y vialidad de la línea del Metro y sus obras complementarias.

• Analizar, formular y coordinar la elaboración y desarrollo de estudios especiales; y supervisar su desarrollo durante su ejecución en obra.

• Consolidar en el ámbito del proyecto de vialidad, las especificaciones técnicas del proyecto ejecutivo, proponer el diseño para las vías públicas.

• Desarrollar, ejecutar, revisar, coordinar, supervisar las investigaciones, los análisis necesarios, especificaciones técnicas y funcionales, manuales, instructivos, diseños, planos anteproyectos y aprobar en el ámbito de su competencia, los proyectos ejecutivos de arquitectura, urbanismo, vialidad y transporte con cada una de las empresas proyectistas contratadas y las Direcciones de Área del Proyecto Metro del Distrito Federal que intervienen en el proyecto y en la obra.

• Formular, comunicar, y desarrollar en el ámbito de su competencia, alternativas a los proyectos en desarrollo, a fin de obtener la autorización; en caso de complementación de los mismos.

• Verificar y supervisar que las empresas proyectistas se apeguen a los lineamientos ordenados por la Dirección de Diseño de Obras Civiles y los programas de entrega del mismo, programas contractuales así como a los términos y alcances pactados en el contrato, avalar el avance ponderado de las etapas del proyecto para efectos de pago.

• Planear, promover, administrar y solicitar los cursos de actualización para el personal de la Subdirección de Arquitectura y Urbanismo.

• Autorizar, planear, desarrollar y verificar que se resuelvan los detalles de problemas surgidos en la obra, en el ámbito de su competencia, y que no fueron previstos en el proyecto; coordinar con la Dirección de Área del Proyecto Metro del Distrito Federal correspondiente, para formular, recomendar, diseñar y proporcionar las adecuaciones, plasmarlas en los planos definitivos que serán entregados al Organismo Operador.

• Coordinar las acciones correspondientes para la clasificación, guarda y envío a la Dirección de Administración de Contratos el soporte documental generado inherente al ámbito de funciones y competencia.

• Coordinarse con la Dirección de Obras Inducidas, en la supervisión y seguimiento de las medidas de mitigación y resoluciones de impacto ambiental y urbano que se emitan.

• Realizar la apertura de la bitácora electrónica de obra pública, así como el seguimiento de las mismas, en el ámbito de su competencia.

• Participar en la Entrega-Recepción de las obras y validar la Entrega-Recepción de los servicios relacionados con la misma, en el ámbito de su competencia.

• Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos, así como las que le sean conferidas por sus superiores jerárquicos en el ámbito de su competencia.

SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y PROYECTO.

FUNCIONES.

• Desarrollar, coordinar, controlar, dirigir, programar y verificar en el ámbito de su competencia, con la Dirección de Diseño de Obras Civiles las directrices de planeación, anteproyecto y proyecto ejecutivo integral civil de nuevas líneas del Metro; otras previstas a futuro, y obras complementarias.

• Determinar, coordinar, controlar, dirigir y verificar las directrices, para el desarrollo de anteproyectos y proyectos ejecutivos de topografía (perfil, trazo y gálibos), obras hidráulicas inducidas, estructuras, mecánica de suelos, instalaciones hidráulicas y sanitarias, investigaciones, análisis necesarios, especificaciones técnicas y funcionales, manuales, instructivos y en el ámbito de su competencia, aprobar los trabajos realizados por las empresas proyectistas y las Direcciones de Área del Proyecto Metro del Distrito Federal que intervienen en el proyecto y en la obra.

• Desarrollar, coordinar, controlar, dirigir, programar, comunicar, consolidar, verificar y autorizar en el ámbito de su competencia, con las Direcciones de Área del Proyecto Metro del Distrito Federal, Sistema de Transporte Colectivo, Dependencias, Unidades Administrativas, Delegaciones, Órganos Desconcentrados, y Entidades de la Administración Pública, alternativas a los proyectos en proceso; y la posible planeación de líneas a futuro, con objeto de obtener la autorización y proceder a la adecuación e integración de los mismos.

• Determinar, desarrollar, consolidar, expedir, evaluar, aprobar, y proporcionar en el ámbito de su especialidad, las especificaciones técnicas del proyecto ejecutivo; recomendar y aprobar los materiales estructurales para la construcción; evaluar, determinar, revisar y aprobar los procedimientos constructivos para las líneas del Metro, que proponga la empresa proyectista, de acuerdo a las secciones en sus diferentes tipos; superficial, semielevado, elevado, subterráneo, túnel, etc.

• Coordinar, controlar y proporcionar en el ámbito de su competencia, la información requerida para la integración de licitaciones de proyectos y obras complementarias derivadas de proyectos ejecutivos.

• Analizar y evaluar en el ámbito de su competencia, la operatividad y funcionalidad de las líneas del Metro, en forma conjunta con las Direcciones de Área del Proyecto Metro del Distrito Federal y el Organismo Operador, para optimizar la funcionalidad de los proyectos ejecutivos.

• Supervisar, coordinar y verificar que las empresas proyectistas se apeguen a los programas de entrega de proyecto, programas contractuales, términos de referencia y alcances pactados en el contrato; evaluar, aprobar y autorizar el avance ponderado de las etapas del proyecto para efectos de pago.

• Comunicar y proporcionar en el ámbito de su competencia, información actualizada del proyecto; así como coordinar, planear y programar el cotejo de esta información, conjuntamente con la Dirección de Diseño de Obras Civiles y la Dirección de Diseño de Instalaciones Electromecánicas.

• Aprobar, controlar, supervisar, y facilitar la información que solicite la Dirección de Obras Inducidas para la presentación de los Proyectos de Instalaciones a las Dependencias, Unidades Administrativas, Delegaciones, Órganos Desconcentrados, Entidades de la Administración Pública, Organismos y Asociaciones Vecinales.

• Consolidar y adecuar en el ámbito de su especialidad la entrega del proyecto ejecutivo, de acuerdo a las necesidades de la obra durante su desarrollo; apoyar y asesorar a la Dirección de Construcción de Obras Civiles durante su construcción, en la etapa de obra negra y en el proceso de reurbanización, mediante juntas de coordinación con la presencia de las empresas de Supervisión y la Contratista.

• Autorizar en el ámbito de su competencia las estimaciones y/o ministraciones de los contratos de obra y servicios relacionados con la misma, a cargo de la Dirección de Diseño de Obras Civiles.

• Supervisar que los conceptos de trabajos extraordinarios y excedentes en cantidades de obra, que se generen en el desarrollo de la obra o de los servicios de los contratos a cargo de la Subdirección de Ingeniería y Proyecto, se encuentren ordenados y registrados en la bitácora.

• Registrar en la bitácora los conceptos de trabajos extraordinarios y volúmenes excedentes en cantidades de obra, que se generen en el desarrollo de la obra o de los servicios de los contratos a cargo de la Dirección de de Diseño de Obras Civiles, en el ámbito de su competencia.

• Supervisar la procedencia de los ajustes de costos que se generen en el desarrollo de la obra o de los servicios relacionados con la misma, de los contratos a cargo de la Subdirección de Ingeniería y Proyecto.

• Autorizar la procedencia de los ajustes de costos que se generen en el desarrollo de la obra o de los servicios relacionados con la misma, de los contratos a cargo de la Dirección de Diseño de Obras Civiles, en el ámbito de su competencia.

• Diseñar y desarrollar en el ámbito de su competencia, las presentaciones técnicas del proyecto civil, solicitadas al Proyecto Metro del Distrito Federal, por otras Dependencias, Unidades Administrativas, Delegaciones, Órganos Desconcentrados, Entidades de la Administración Pública, Organismos y Asociaciones Vecinales.

• Supervisar, verificar, aprobar y comunicar la terminación de las diferentes etapas del proyecto ejecutivo de la especialidad; así como coadyuvar con la Dirección de Administración de Contratos en la entrega del mismo para la licitación de la obra.

• Coordinar y verificar la oportuna entrega del proyecto ejecutivo de la especialidad a la Dirección de Construcción de Obras Civiles.

• Planear, desarrollar y verificar que se resuelvan los detalles de problemas surgidos en la obra en el ámbito de su competencia y que no fueron previstos en el proyecto; coordinar con la Dirección de Área del Proyecto Metro del Distrito Federal correspondiente, para formular, recomendar, diseñar y proporcionar las adecuaciones, plasmarlas en los planos definitivos que serán entregados al Organismo Operador.

• Proponer, desarrollar, y coordinar con las Direcciones de Área del Proyecto Metro del Distrito Federal, reuniones para la solución de problemas multidisciplinarios identificados en el proyecto y en obra.

• Administrar y validar la plantilla del personal asignado a la Subdirección de Ingeniería y Proyecto.

• Planear, promover, administrar y solicitar los cursos de actualización para el personal de la Subdirección de Ingeniería y Proyecto.

• Desarrollar, consolidar, administrar y controlar el banco de información impresa y electrónica del Proyecto; determinar y aprobar su equipamiento y establecer la logística del sistema de control de información del Proyecto.

• Coordinar las acciones correspondientes para la clasificación, guarda y envío a la Dirección de Administración de Contratos el soporte documental generado inherente al ámbito de funciones y competencia.

• Coordinar y supervisar conjuntamente con la gerencia de supervisión externa el seguimiento del proyecto civil de las líneas del Metro.

• Coordinar, administrar y controlar consultorías y/o asesorías externas que requiere el Proyecto Civil en las especialidades de mecánica de suelos, estructural hidráulica y topografía.

• Realizar la apertura de la bitácora electrónica de obra pública, así como el seguimiento de las mismas, en el ámbito de su competencia.

• Participar en la Entrega-Recepción de las obras y validar la Entrega-Recepción de los servicios relacionados con la misma, en el ámbito de su competencia.

• Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos, así como las que le sean conferidas por sus superiores jerárquicos en el ámbito de su competencia.

DIRECCIÓN DE DISEÑO DE INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS.

FUNCIONES.

• Acordar con el Director General del Proyecto Metro del Distrito Federal, en materia del proyecto de instalaciones electromecánicas, los asuntos referentes a la planeación y la factibilidad técnica y económica de las nuevas líneas, ampliaciones y mantenimiento de la red del Sistema de Transporte Colectivo. Planear, coordinar y avalar el presupuesto anual para la realización de los estudios y proyectos ejecutivos electromecánicos, así como verificar y aprobar los programas particulares y generales de ejecución para el desarrollo de los proyectos.

Autorizar el Dictamen técnico administrativo, como documentación soporte para la elaboración de convenios modificatorios de los contratos de obra pública y servicios relacionados con la misma a cargo de la Dirección de Diseño de Instalaciones Electromecánicas.

• Autorizar el Dictamen técnico y la documentación soporte para el inicio del procedimiento suspensión de obra, terminación anticipada y/o rescisión administrativa de los contratos de obra y servicios relacionados con la misma a cargo de la Dirección de Diseño de instalaciones Electromecánicas, para su envío a la Subdirección Jurídica.

• Expedir y suscribir el nombramiento escrito del funcionario público que fungirá como Residente de Obra adscrito a la Dirección de Diseño de Instalaciones Electromecánicas.

• Coordinar la atención y seguimiento de los conceptos de trabajos extraordinarios y de volúmenes excedentes que se generen en el desarrollo de la obra y servicios relacionados con la misma, de los contratos a cargo de la Dirección de Diseño de Instalaciones Electromecánicas.

• Coordinar la atención y seguimiento de los ajustes de costos que se generen en el desarrollo de la obra y servicios relacionados con la obra pública de los contratos a cargo de la Dirección de Diseño de Instalaciones Electromecánicas.

• Participar, atender, presentar casos y dar seguimiento, de acuerdo con el ámbito de su competencia, en los Comités o Subcomités del Proyecto Metro del Distrito Federal.

• Planear, coordinar y autorizar el proyecto operativo para la realización de los proyectos de las diferentes especialidades, con base al proyecto geométrico y de las características del material rodante a utilizar.

• Planear, dirigir y autorizar la elaboración de los estudios, especificaciones técnicas y funcionales, manuales, instructivos, anteproyectos y proyectos operativos, eléctricos, mecánicos, electrónicos y de vías necesarios.

• Dirigir, autorizar y enviar a las áreas correspondientes, las necesidades con los proyectos, especificaciones y requerimiento de materiales y equipos que servirán de base para las adquisiciones y la ejecución de la obra.

• Dirigir, autorizar y enviar a la Dirección de Administración de Contratos, el proyecto y las especificaciones electromecánicas, para las licitaciones de obras y supervisión en función al programa de licitaciones.

• Dirigir, autorizar y enviar los términos de referencia, catálogo de conceptos y alcances a la Dirección de Administración de Contratos, para integrarse a las bases para las licitaciones de estudios y proyectos electromecánicos.

• Coordinar que los proyectos operativos y electromecánicos sean compatibles entre sí y con el proyecto civil y autorizar las modificaciones que por necesidades de obra se requieran.

• Coordinar la participación e intervención en las revisiones de bases, juntas de aclaraciones durante el proceso de las licitaciones, avalar el dictamen técnico correspondiente y dirigir la evaluación de las propuestas técnicas, para la adquisición de equipos y/o sistemas eléctricos, mecánicos y electrónicos.

• Dirigir, autorizar y enviar el proyecto electromecánico definitivo al Organismo Operador.

• Coordinar con la Dirección de Diseño de Obras Civiles, los requerimientos correspondientes para su integración al proyecto civil.

• Autorizar para trámite de pago en el ámbito de su competencia, las estimaciones y/o ministraciones de los contratos de obra y/o servicios relacionados con la misma, a cargo de la Dirección de Diseño de Instalaciones Electromecánicas.

• Coordinar la mesa de trabajo para la implantación de avances tecnológicos, elaboración de especificaciones y revisión de documentos con los organismos operadores.

• Participar en los comités, subcomités y grupos de trabajo externos o internos con el carácter que determine la Dirección General del Proyecto Metro del Distrito Federal.

• Prever, planear y solicitar los recursos necesarios para la contratación de Servicios de Apoyo Técnico Especializado de acuerdo a las necesidades del Proyecto Metro del Distrito Federal.

• Coordinar la integración de documentos e información necesaria para atender los requerimientos de los Órganos de Control.

• Aprobar, solicitar y avalar los cursos de actualización y capacitación técnica de las áreas de la Dirección de Diseño de Instalaciones Electromecánicas.

• Coordinar, evaluar y autorizar la plantilla del personal asignado a la Dirección de Diseño de Instalaciones Electromecánicas.

• Comunicar a su superior inmediato las acciones realizadas en el ámbito de su competencia.

• Coordinar las acciones correspondientes para la clasificación, guarda y envío a la Dirección de Administración de Contratos el soporte documental generado inherente al ámbito de sus funciones y competencia.

• Coordinar la atención y seguimiento a las solicitudes de información pública que se realicen a la Dirección de Diseño de Instalaciones Electromecánicas a través de la Oficina de Información Pública del Proyecto Metro del Distrito Federal.

• Remitir a la subdirección jurídica la documentación para la expedición de copias certificadas.

• Revisar y en su caso actualizar el Manual Administrativo y de Procedimientos, en el ámbito de su competencia.

• Verificar el programa informático de la bitácora electrónica de obra pública de los contratos de obra y servicios relacionados con la misma, a cargo de la Dirección de Diseño de Instalaciones Electromecánicas.

• Promover las leyes, normas, reglas, términos de referencia; en el caso de proyecto, el programa de necesidades, los ordenamientos aplicables sobre la materia, en particular el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas Técnicas, para el Diseño seguro estable de las obras y la Ley de Protección Civil, para la prevención de siniestros, entre otros y demás condicionantes aplicables en la relación del servicio.

• Impulsar la realización o el desarrollo de aportaciones de la tecnología para ejecución y beneficios en la mejora de la productividad, y eficiencia de la operación del proyecto.

• Verificar y dar seguimiento a la entrega-recepción de los contratos de obra y servicios relacionados con la misma, a cargo de la Dirección de Diseño de Instalaciones Electromecánicas.

• Verificar y solicitar los recursos necesarios para la contratación de Servicios de Apoyo Técnico Especializado de acuerdo a las necesidades de la Dirección de Diseño de Instalaciones Electromecánicas.

• Participar en las licitaciones que requiera la Dirección de Diseño de Instalaciones Electromecánicas.

• Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos, así como las que le sean conferidas por sus superiores jerárquicos en el ámbito de su competencia.

JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE OPERACIÓN Y PILOTAJE AUTOMÁTICO.

FUNCIONES.

• Acordar con el Subdirector de Ingeniería, Telecomunicaciones y Peaje, las políticas y acciones a seguir en lo concerniente a cuestiones del ámbito de su competencia.

• Elaborar el presupuesto anual necesario, para la ejecución de los estudios proyectos ejecutivos operativos y electromecánicos del sistema de pilotaje automático. Así como los programas para su ejecución.

• Elaborar los términos de referencia, catálogo de conceptos y alcances para integrarse a las bases de la licitación de los estudios, de los proyectos operativos y electromecánicos del sistema de pilotaje automático.

• Evaluar las propuestas técnicas y el Dictamen Técnico de las licitaciones para la contratación de los estudios, proyectos operativos y electromecánicos, así como de la adquisición del pilotaje automático.

• Elaborar los estudios, proyectos operativos, electromecánicos, así como las especificaciones técnicas y funcionales del sistema de pilotaje automático.

• Revisar y asegurar que los proyectos operativos y ejecutivos de pilotaje automático sean compatibles entre sí y con los proyectos civiles y electromecánicos de las diferentes especialidades en cuanto a requerimientos técnicos y programas, así como revisar las modificaciones necesarias.

• Revisar y asegurar la correcta realización de las interfaces entre los sistemas, equipos e instalaciones electromecánicas.

• Participar en la Entrega-Recepción de las obras y validar la Entrega-Recepción de los servicios relacionados con la misma, en el ámbito de su competencia.

• Recabar las especificaciones y planos, de los proyectos operativos y ejecutivos electromecánicos del sistema de pilotaje automático, para su envío a las diferentes áreas y al Organismo Operador.

• Revisar y autorizar en el ámbito de su competencia, las estimaciones y/o ministraciones de los contratos de estudios, proyectos operativos y ejecutivos electromecánicos del pilotaje automático.

• Registrar en bitácora los conceptos de trabajos extraordinarios y volúmenes excedentes en cantidades de obra, que se generen en el desarrollo de la obra o servicios relacionados con la misma de los contratos a cargo de la Dirección de Diseño de Instalaciones Electromecánicas, en el ámbito de su competencia.

• Autorizar la procedencia de los ajustes de costos que solicite la contratista en el desarrollo de la obra o servicios relacionados con la misma de los contratos a cargo de la Dirección de Diseño de Instalaciones Electromecánicas, en el ámbito de su competencia.

• Participar en las reuniones de trabajo que determine la Dirección de Diseño de Instalaciones Electromecánicas.

• Proporcionar apoyo técnico a la obra, para la interpretación del proyecto ejecutivo, así como dar solución a las modificaciones presentadas.

• Realizar las justificaciones para solicitar los recursos necesarios para la contratación de servicios de apoyo técnico especializado de acuerdo a las necesidades del área.

• Presentar las necesidades y asistir a los cursos de actualización y capacitación técnica de las especialidades de su área.

• Analizar, avalar e informar a las áreas correspondientes en lo referente a las especialidades de operación y pilotaje automático, el avance ponderado del proyecto.

• Elaborar y actualizar, en el ámbito de su competencia, los Manuales de Organización y de Procedimientos.

• Comunicar a su superior inmediato las acciones realizadas en el ámbito de su competencia.

• Coordinar las acciones correspondientes para la clasificación, guarda y envío a la Dirección de Administración de Contratos el soporte documental generado inherente al ámbito de sus funciones y competencia.

• Realizar la apertura de la bitácora electrónica de obra pública, así como el seguimiento de las mismas, en el ámbito de su competencia.

• Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos, así como las que le sean conferidas por sus superiores jerárquicos en el ámbito de su competencia.

JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SEÑALIZACIÓN.

FUNCIONES.

• Acordar con el Subdirector de Ingeniería, Telecomunicaciones y Peaje, las políticas y acciones a seguir en lo concerniente a cuestiones del ámbito de su competencia.

• Realizar el presupuesto anual necesario, para la ejecución de los estudios y proyectos ejecutivos, electromecánicos y del sistema de señalización, así como los programas para su ejecución.

• Elaborar los términos de referencia, catálogo de conceptos y alcances para integrarse a las bases de la licitación de los estudios y de los proyectos electromecánicos del sistema de señalización.

• Evaluar las propuestas técnicas y el Dictamen Técnico de las licitaciones para la contratación de los estudios y proyectos ejecutivos y de la adquisición del sistema de señalización.

• Realizar los estudios, proyectos electromecánicos, así como las especificaciones técnicas y funcionales del sistema de señalización.

• Revisar y asegurar que los proyectos ejecutivos sean compatibles entre sí y con los proyectos civiles y electromecánicos de las diferentes especialidades en cuanto a requerimientos técnicos y programas, así como revisar las modificaciones necesarias.

• Revisar y asegurar la correcta realización de las interfaces entre los sistemas, equipos e instalaciones electromecánicas.

• Participar en la Entrega-Recepción de las obras y validar la Entrega-Recepción de los servicios relacionados con la misma, en el ámbito de su competencia.

• Recabar las especificaciones y planos de los proyectos electromecánicos del sistema de señalización, para su envío a las diferentes áreas, así como al Organismo Operador.

• Participar en las reuniones de trabajo que determine la Dirección de Diseño de Instalaciones Electromecánicas.

• Proporcionar apoyo técnico a la obra, para la interpretación del proyecto ejecutivo, así como dar solución a las modificaciones presentadas.

• Realizar las justificaciones para solicitar los recursos necesarios para la contratación de servicios de apoyo técnico especializado de acuerdo a las necesidades del área.

• Presentar las necesidades y asistir a los cursos de actualización y capacitación técnica de las especialidades de su área.

• Revisar y autorizar en el ámbito de su competencia, las estimaciones y/o ministraciones de los contratos de obra o servicios relacionados con la misma de los contratos a cargo de la Dirección de Diseño de Instalaciones Electromecánicas.

• Registrar en bitácora los conceptos de trabajos extraordinarios y volúmenes excedentes en cantidades de obra, que se generen en el desarrollo de la obra o servicios relacionados con la misma de los contratos a cargo de la Dirección de Diseño de Instalaciones Electromecánicas, en el ámbito de su competencia.

• Autorizar la procedencia de los ajustes de costos que solicite la contratista en el desarrollo de la obra o servicios relacionados con la misma de los contratos a cargo de la Dirección de Diseño de Instalaciones Electromecánicas, en el ámbito de su competencia.

• Analizar, avalar e informar a las áreas correspondientes en lo referente al sistema de señalización, y el avance ponderado del proyecto.

• Realizar las investigaciones tecnológicas para aplicarse al proyecto ejecutivo y las especificaciones para las adquisiciones de los sistemas, equipos y materiales.

• Comunicar a su superior inmediato las acciones realizadas en el ámbito de su competencia.

• Coordinar las acciones correspondientes para la clasificación, guarda y envío a la Dirección de Administración de Contratos el soporte documental generado inherente al ámbito de sus funciones y competencia.

• Realizar la apertura de la bitácora electrónica de obra pública, así como el seguimiento de las mismas, en el ámbito de su competencia.

• Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos, así como las que le sean conferidas por sus superiores jerárquicos en el ámbito de su competencia.

JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE DISEÑO DE MANDO CENTRALIZADO.

FUNCIONES.

• Acordar con el Subdirector de Ingeniería, Telecomunicaciones y Peaje, las políticas y acciones a seguir en lo concerniente a cuestiones del ámbito de su competencia.

• Realizar el presupuesto anual necesario, para la ejecución de los estudios y proyectos ejecutivos electromecánicos y del Sistema de Mando Centralizado, así como los programas para su ejecución.

• Realizar los términos de referencia, catálogo de conceptos y alcances para integrarse a las bases de la licitación de los estudios y de los proyectos electromecánicos del sistema de mando centralizado.

• Evaluar las propuestas técnicas y el Dictamen Técnico de las licitaciones para la contratación de los estudios y proyectos ejecutivos, así como de la adquisición del Sistema de Mando Centralizado.

• Realizar los estudios, proyectos electromecánicos, así como las especificaciones técnicas y funcionales del sistema de mando centralizado.

• Revisar y asegurar que los proyectos ejecutivos del sistema de mando centralizado sean compatibles entre sí y con los proyectos civiles y electromecánicos de las diferentes especialidades en cuanto a requerimientos técnicos y programas, así como revisar las modificaciones necesarias.

• Revisar y asegurar la correcta realización de las interfaces entre los sistemas, equipos e instalaciones electromecánicas.

• Participar en la Entrega-Recepción de las obras y validar la Entrega-Recepción de los servicios relacionados con la misma, en el ámbito de su competencia.

• Recabar las especificaciones y planos, de los proyectos ejecutivos del sistema de mando centralizado, para su envío a las diferentes áreas y al Organismo Operador.

• Revisar y autorizar en el ámbito de su competencia, las estimaciones y/o ministraciones de los contratos de obra o servicios relacionados con la misma de los contratos a cargo de la Dirección de Diseño de Instalaciones Electromecánicas.

• Registrar en bitácora los conceptos de trabajos extraordinarios y volúmenes excedentes en cantidades de obra, que se generen en el desarrollo de la obra o servicios relacionados con la misma de los contratos a cargo de la Dirección de Diseño de Instalaciones Electromecánicas, en el ámbito de su competencia.

• Autorizar la procedencia de los ajustes de costos que solicite la contratista en el desarrollo de la obra o servicios relacionados con la misma de los contratos a cargo de la Dirección de Diseño de Instalaciones Electromecánicas, en el ámbito de su competencia.

• Participar en las reuniones de trabajo que determine la Dirección de Diseño de Instalaciones Electromecánicas.

• Proporcionar apoyo técnico a la obra, para la interpretación del proyecto ejecutivo, así como dar solución a las modificaciones presentadas.

• Realizar las justificaciones para solicitar los recursos necesarios para la contratación de servicios de apoyo técnico especializado, de acuerdo a las necesidades del área.

• Presentar las necesidades y asistir a los cursos de actualización y capacitación técnica de las especialidades de su área.

• Analizar, avalar e informar a las áreas correspondientes en lo referente al Sistema de Mando Centralizado, el avance ponderado del proyecto.

• Elaborar y actualizar, en el ámbito de su competencia, los Manuales de Organización y de Procedimientos.

• Realizar las Investigaciones Tecnológicas para aplicarse al proyecto ejecutivo y las especificaciones para las adquisiciones de los sistemas, equipos y materiales.

• Comunicar a su superior inmediato las acciones realizadas en el ámbito de su competencia.

• Coordinar las acciones correspondientes para la clasificación, guarda y envío a la Dirección de Administración de Contratos el soporte documental generado inherente al ámbito de sus funciones y competencia.

• Realizar la apertura de la bitácora electrónica de obra pública, así como el seguimiento de las mismas, en el ámbito de su competencia.

• Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos, así como las que le sean conferidas por sus superiores jerárquicos en el ámbito de su competencia.

JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ALTA TENSIÓN.

FUNCIONES.

• Acordar con el Subdirector de Instalaciones Mecánicas, las políticas y acciones a seguir en lo concerniente a cuestiones del ámbito de su competencia.

• Elaborar el presupuesto anual necesario, para la ejecución de los estudios y proyectos ejecutivos y de los sistemas de alta tensión, subestaciones de rectificación, equipos de tracción y catenaria, así como los programas para su ejecución.

• Elaborar los términos de referencia, catálogo de conceptos y alcances para integrarse a las bases de la licitación de los estudios y de los proyectos electromecánicos Sistemas de Alta Tensión, Subestaciones de Rectificación, Equipos de Tracción y Catenaria.

• Evaluar las propuestas técnicas y el Dictamen Técnico de las licitaciones para la contratación de los estudios y proyectos ejecutivos, así como de la adquisición de los sistemas de Alta Tensión, Subestaciones de Rectificación, Equipos de Tracción y Catenaria.

• Realizar los estudios, proyectos ejecutivos, electromecánicos, así como las especificaciones técnicas y funcionales de los sistemas de alta tensión, subestaciones de rectificación, equipos de tracción y catenaria.

• Recabar las especificaciones y planos, de los proyectos ejecutivos electromecánicos sistemas de alta tensión, subestaciones de rectificación, equipos de tracción y catenaria, para su envío a las diferentes áreas y al Organismo Operador.

• Revisar y asegurar la correcta realización de las interfaces entre los sistemas, equipos e instalaciones electromecánicas.

• Participar en la Entrega-Recepción de las obras y validar la Entrega-Recepción de los servicios relacionados con la misma, en el ámbito de su competencia.

• Revisar y asegurar que los proyectos ejecutivos del sistema de alta tensión sean compatibles entre sí y con los proyectos civiles y electromecánicos de las diferentes especialidades en cuanto a requerimientos técnicos y programas, así como revisar las modificaciones necesarias.

• Revisar y autorizar en el ámbito de su competencia, las estimaciones y/o ministraciones de los contratos de obra o servicios relacionados con la misma de los contratos a cargo de la Dirección de Diseño de Instalaciones Electromecánicas.

• Registrar en bitácora los conceptos de trabajos extraordinarios y volúmenes excedentes en cantidades de obra, que se generen en el desarrollo de la obra o servicios relacionados con la misma de los contratos a cargo de la Dirección de Diseño de Instalaciones Electromecánicas, en el ámbito de su competencia.

• Autorizar la procedencia de los ajustes de costos que solicite la contratista en el desarrollo de la obra o servicios relacionados con la misma de los contratos a cargo de la Dirección de Diseño de Instalaciones Electromecánicas, en el ámbito de su competencia.

• Participar en las reuniones de trabajo que determine la Dirección de Diseño de Instalaciones Electromecánicas.

• Proporcionar apoyo técnico a la obra, para la interpretación del proyecto ejecutivo, así como dar solución a las modificaciones presentadas.

• Realizar las justificaciones para solicitar los recursos necesarios para la contratación de servicios de apoyo técnico especializado de acuerdo a las necesidades.

• Presentar las necesidades y asistir a los cursos de actualización y capacitación técnica de las especialidades de su área.

• Analizar, avalar e informar a las áreas correspondientes en lo referente a las especialidades de alta tensión, subestaciones de rectificación, equipos de tracción y catenaria, el avance ponderado del proyecto.

• Elaborar y actualizar, en el ámbito de su competencia, los Manuales de Organización y de Procedimientos

• Realizar las investigaciones tecnológicas para aplicarse al proyecto ejecutivo y las especificaciones para las adquisiciones de los sistemas, equipos y materiales.

• Comunicar a su superior inmediato las acciones realizadas en el ámbito de su competencia.

• Coordinar las acciones correspondientes para la clasificación, guarda y envío a la Dirección de Administración de Contratos el soporte documental generado inherente al ámbito de sus funciones y competencia.

• Realizar la apertura de la bitácora electrónica de obra pública, así como el seguimiento de las mismas, en el ámbito de su competencia.

• Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos, así como las que le sean conferidas por sus superiores jerárquicos en el ámbito de su competencia.

JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE BAJA TENSIÓN.

FUNCIONES.

• Acordar con el Subdirector de Instalaciones Mecánicas, las políticas y acciones a seguir en lo concerniente a cuestiones del ámbito de su competencia.

• Elaborar el presupuesto anual necesario, para la ejecución de los estudios y proyectos ejecutivos de los sistemas de baja tensión, así como los programas para su ejecución.

• Elaborar los términos de referencia, catálogo de conceptos y alcances para integrarse a las bases de la licitación de los estudios y de los proyectos electromecánicos del Sistema de Baja Tensión.

• Evaluar las propuestas técnicas y el Dictamen Técnico de las licitaciones para la contratación de los estudios y proyectos ejecutivos, así como la adquisición de los materiales y equipamiento del sistema de baja tensión.

• Realizar los estudios y proyectos, electromecánicos, así como las especificaciones técnicas y funcionales del sistema de baja tensión.

• Revisar y asegurar que los proyectos ejecutivos del sistema de baja tensión sean compatibles entre sí y con los proyectos civiles y electromecánicos de las diferentes especialidades en cuanto a requerimientos técnicos y programas, así como revisar las modificaciones necesarias.

• Revisar y asegurar la correcta realización de las interfaces entre los sistemas y equipos eléctricos y electromecánicos con el sistema de baja tensión.

• Participar en la Entrega-Recepción de las obras y validar la Entrega-Recepción de los servicios relacionados con la misma, en el ámbito de su competencia.

• Recabar las especificaciones y planos, de los proyectos ejecutivos del sistema de baja tensión, para su envío a las diferentes áreas y al Organismo Operador.

• Revisar y autorizar en el ámbito de su competencia, las estimaciones y/o ministraciones de los contratos de obra o servicios relacionados con la misma de los contratos a cargo de la Dirección de Diseño de Instalaciones Electromecánicas.

• Registrar en bitácora los conceptos de trabajos extraordinarios y volúmenes excedentes en cantidades de obra, que se generen en el desarrollo de la obra o servicios relacionados con la misma de los contratos a cargo de la Dirección de Diseño de Instalaciones Electromecánicas, en el ámbito de su competencia.

• Autorizar la procedencia de los ajustes de costos que solicite la contratista en el desarrollo de la obra o servicios relacionados con la misma de los contratos a cargo de la Dirección de Diseño de Instalaciones Electromecánicas, en el ámbito de su competencia.

• Participar en las reuniones de trabajo que determine la Dirección de Diseño de Instalaciones Electromecánicas.

• Proporcionar apoyo técnico a la obra, para la interpretación del proyecto ejecutivo, así como dar solución a las modificaciones presentadas.

• Realizar las justificaciones para solicitar los recursos necesarios para la contratación de servicios de apoyo técnico especializado de acuerdo a las necesidades del área.

• Presentar las necesidades y asistir a los cursos de actualización y capacitación técnica de las especialidades de su área.

• Analizar, avalar e informar a las áreas correspondientes en lo referente a las especialidades de baja tensión, el avance ponderado del proyecto.

• Promover el desarrollo tecnológico y la integración nacional de materiales y/o equipos, realizando las investigaciones tecnológicas para aplicar a los proyectos del sistema de baja tensión.

• Comunicar a su superior inmediato las acciones realizadas en el ámbito de su competencia.

• Coordinar las acciones correspondientes para la clasificación, guarda y envío a la Dirección de Administración de Contratos el soporte documental generado inherente al ámbito de sus funciones y competencia.

• Realizar la apertura de la bitácora electrónica de obra pública, así como el seguimiento de las mismas, en el ámbito de su competencia.

• Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos, así como las que le sean conferidas por sus superiores jerárquicos en el ámbito de su competencia.

SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA, TELECOMUNICACIONES Y PEAJE.

FUNCIONES.

• Acordar con el Director de Diseño de Instalaciones Electromecánicas las políticas y acciones a seguir en lo concerniente a cuestiones del ámbito de su competencia.

• Coordinar, revisar y avalar el presupuesto anual requerido para los estudios y proyectos ejecutivos correspondientes a las especialidades de telecomunicaciones y peaje, así como revisar y aprobar los programas de ejecución para la realización de los estudios y proyectos ejecutivos encomendados.

• Supervisar, revisar y aprobar la elaboración de los términos de referencia, catálogo de conceptos y alcances para integrarse a las bases de la licitación de los estudios, de los proyectos electromecánicos de los sistemas de telecomunicaciones y peaje.

• Coordinar y revisar la planeación y programación de la inversión de los estudios y proyectos electromecánicos del ejercicio de que se trate, en base al techo financiero autorizado que corresponda de acuerdo a los programas establecidos.

• Coordinar, supervisar, revisar y participar en la evaluación de las propuestas técnicas y realización del Dictamen Técnico correspondiente.

• Coordinar, y revisar la elaboración del presupuesto anual requerido para los estudios y proyectos electromecánicos así como revisar y aprobar los programas de ejecución para su realización.

• Coordinar, supervisar y aprobar la elaboración del proyecto operativo electromecánico que servirá de base para los proyectos de las diferentes especialidades.

• Supervisar, revisar y aprobar la elaboración de los términos de referencia, catálogo de conceptos y alcances para integrarse a las bases de la licitación de los estudios y proyectos electromecánicos.

• Asegurar y verificar que los proyectos electromecánicos sean compatibles entre sí, con el proyecto civil y electromecánico en cuanto a requerimientos técnicos, programación y en su caso supervisar su modificación.

• Coordinar, supervisar y verificar que se lleve correctamente la coordinación de interfaces entre los sistemas, equipos e instalaciones operativas y electrónicas; entre sí y con las otras especialidades.

• Supervisar el control de la ejecución de la obra y servicios relacionados con la misma, así como informar periódicamente al superior jerárquico al respecto.

• Establecer y dar seguimiento al control presupuestal de obra y servicios relacionados con la misma, en el ámbito de su competencia.

• Coordinar y supervisar que la realización de la obra y servicios relacionados con la misma se lleven en tiempo y forma conforme al programa de avance físico financiero, en el ámbito de su competencia.

• Supervisar que las actas de entrega-recepción de los contratos de obra y servicios relacionados con la misma de los contratos a cargo de la Dirección de Diseño de Instalaciones Electromecánicas, en el ámbito de su competencia.

• Participar en el proceso de las licitaciones, fallo y adjudicación de contrato de las licitaciones para la adquisición de equipos y sistemas electrónicos.

• Asesorar la correcta interpretación del proyecto operativo y electrónico y otorgar el apoyo técnico que requieran las áreas.

• Coordinar las reuniones de trabajo necesarias con áreas internas y externas o con las empresas contratistas involucradas.

• Supervisar, verificar y dar seguimiento a los programas particulares y generales de ejecución de los estudios, proyectos electromecánicos contratados.

• Supervisar la revisión de las estimaciones y/o ministraciones de los contratos de obra y servicios relacionados con la misma a cargo de la Dirección de Diseño de Instalaciones Electromecánicas, en el ámbito de su competencia.

• Supervisar que los conceptos de trabajos extraordinarios y volúmenes excedentes que se generen en el desarrollo de la obra y servicios relacionados con la misma de los contratos a cargo de la Dirección de Diseño de Instalaciones Electromecánicas, se encuentren ordenados y registrados en la bitácora, en el ámbito de de su competencia.

• Supervisar la procedencia de los ajustes de costos que se generen en el desarrollo de la obra y servicios relacionados con la misma de los contratos a cargo de la Dirección de Diseño de Instalaciones Electromecánicas.

• Administrar y validar la plantilla del personal asignado a la Dirección de Diseño de Instalaciones Electromecánicas, en el ámbito de de su competencia.

• Coordinar y asegurar la aplicación de los ajustes de costos procedentes.

• Revisar y expedir la solicitud ante la Dirección de Administración de Contratos, para la elaboración de los contratos o convenios, anticipos, revalidaciones, enviando los programas, montos mensuales y descripción pormenorizada.

• Supervisar la revisión de contratos, convenios, revalidaciones, anticipos, ajustes de costos, estimaciones y/o ministraciones y actas de entrega-recepción, que sean de su competencia.

• Verificar en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de los programas establecidos en los contratos o convenios y todo lo relacionado con el control y administración de los contratos de acuerdo a la normatividad vigente aplicable.

• Planear, programar y solicitar los recursos necesarios para la contratación de servicios de apoyo técnico especializado, de acuerdo a las necesidades de las áreas de adscripción.

• Coordinar ante las autoridades competentes, las reuniones necesarias para el seguimiento del desarrollo del proyecto.

• Supervisar y verificar ante la Subdirección Jurídica, los trámites de los contratos que se incumplan, rescindan, terminen anticipadamente o se hayan suspendido temporalmente o definitivamente que sean competencia de esta área.

• Coordinar la integración de documentos e información solicitados por los órganos de control.

• Consolidar el funcionamiento del desarrollo de los Subcomités de especialidades electrónicas y de operación ante el Organismo Operador para el desarrollo del proyecto.

• Administrar la elaboración y envío de la información de seguimiento de los resultados de las actividades a las autoridades que lo soliciten.

• Coordinar, supervisar y aprobar la realización de los estudios, investigaciones necesarias, planos anteproyectos y proyectos electromecánicos de los sistemas de telecomunicaciones y peaje.

• Coordinar y verificar que los proyectos ejecutivos sean compatibles entre si y con los proyectos civiles y electromecánicos de las diferentes especialidades en cuanto a requerimientos técnicos y programas y aprobar las modificaciones necesarias.

• Coordinar, supervisar y verificar la correcta realización de las interfaces entre los sistemas, equipos e instalaciones electromecánicas.

• Coordinar la integración de especificaciones y planos de los proyectos electromecánicos de los sistemas de telecomunicaciones y peaje, para su envío a las diferentes áreas, así como al Organismo Operador.

• Participar en las reuniones de trabajo que determine la Dirección de Diseño de Instalaciones Electromecánicas.

• Planear, programar y solicitar los recursos necesarios para la contratación de servicios de apoyo técnico especializado de acuerdo a las necesidades del área.

• Solicitar y coordinar los cursos de actualización y capacitación técnica de las especialidades de la Subdirección.

• Analizar, avalar e informar a las áreas correspondientes en lo referente a las especialidades de telecomunicaciones y peaje, el avance ponderado del proyecto.

• Comunicar a su superior inmediato las acciones realizadas en el ámbito de su competencia.

• Coordinar las acciones correspondientes para la clasificación, guarda y envío a la Dirección de Administración de Contratos el soporte documental generado inherente al ámbito de sus funciones y competencia.

• Administrar y controlar los accesos al programa informático de la bitácora electrónica de obra pública a los usuarios finales, en el ámbito de su competencia.

• Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos, así como las que le sean conferidas por sus superiores jerárquicos en el ámbito de su competencia.

JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE INGENIERÍA.

FUNCIONES.

• Acordar con el Subdirector de Ingeniería, Telecomunicaciones y Peaje, las políticas y acciones a seguir en lo concerniente a cuestiones del ámbito de su competencia.

• Realizar las investigaciones tecnológicas para aplicarse al proyecto ejecutivo y las especificaciones para las adquisiciones de los sistemas, equipos y materiales.

• Elaborar el presupuesto para la ejecución de los estudios y proyectos electromecánicos, considerando los programas del Proyecto Metro del Distrito Federal.

• Elaborar los términos de referencia, catálogo de conceptos y alcances para integrarse a las bases de la Licitación de los estudios y proyectos electromecánicos.

• Recabar la documentación para su integración a las bases de licitación, de los estudios y proyectos electromecánicos, con base al techo financiero autorizado del ejercicio presupuestal de que se trate.

• Recabar y conformar los documentos para su integración en las bases de licitación del proyecto electromecánico y su supervisión, gestionar su envío, así como coadyuvar en el proceso de la licitación, realizar el seguimiento de la evaluación de las propuestas técnicas.

• Recabar los anexos que integran los contratos referente a los proyectos electromecánicos, después de emitido el fallo, realizar la solicitud de elaboración del contrato considerando fianzas y anticipos y su seguimiento hasta su debida formalización.

• Asegurar y llevar el control de bitácoras, así como el seguimiento de su manejo, firmas autorizadas, nombramientos de acuerdo a la normatividad vigente aplicable.

• Participar en la Entrega-Recepción de las obras y validar la Entrega-Recepción de los servicios relacionados con la misma, en el ámbito de su competencia.

• Revisar y autorizar en el ámbito de su competencia, las estimaciones y/o ministraciones de los contratos de obra o servicios relacionados con la misma de los contratos a cargo de la Dirección de Diseño de Instalaciones Electromecánicas y gestionar el trámite de pago de acuerdo a la periodicidad establecida en el contrato.

• Registrar en bitácora los conceptos de trabajos extraordinarios y volúmenes excedentes en cantidades de obra, que se generen en el desarrollo de los servicios relacionados con la obra pública de los contratos a cargo de la Dirección de Diseño de Instalaciones Electromecánicas, en el ámbito de su competencia.

• Autorizar la procedencia de los ajustes de costos que se generen en el desarrollo de de la obra o servicios relacionados con la misma de los contratos a cargo de la Dirección de Diseño de Instalaciones Electromecánicas, en el ámbito de su competencia.

• Participar en las reuniones de trabajo que determine la Subdirección de Ingeniería, Telecomunicaciones y Peaje.

• Comprobar el cumplimiento de programas contractuales vigentes y el programa general de proyecto de los estudios y proyectos electromecánicos.

• Informar a la Subdirección de Ingeniería, Telecomunicaciones y Peaje de la aplicación de penas convencionales establecidas en el contrato por incumplimiento de la contratista.

• Autorizar la procedencia de los ajustes de costos que solicite la contratista en el desarrollo de la obra o servicios relacionados con la misma de los contratos a cargo de la Dirección de Diseño de Instalaciones Electromecánicas, en el ámbito de su competencia.

• Proporcionar apoyo técnico a la obra, para la interpretación del proyecto ejecutivo, así como dar solución a las modificaciones presentadas.

• Gestionar la información para la revalidación de los contratos multianuales, anticipos; así como analizar y recabar firmas de los Dictámenes Técnicos a los contratos que requieran convenios modificatorios, o en su caso, se incumplan, rescindan, terminen anticipadamente o sean suspendidos temporal o definitivamente.

• Informar a la Subdirección de Ingeniería, Telecomunicaciones y Peaje del comportamiento presupuestal de los proyectos electromecánicos.

• Coadyuvar en la integración de la documentación para la preparación de la información que proporcione la Subdirección de Ingeniería, Telecomunicaciones y Peaje.

• Coadyuvar en la atención a los Órganos de Control.

• Comprobar que se realice en forma correcta y oportuna, el cierre, liquidación y finiquito de los contratos a cargo.

• Asegurar la actualización y revisión de los Manuales Administrativos, de Organización y de Procedimientos, en el ámbito de su competencia.

• Realizar las justificaciones para solicitar los recursos necesarios para la contratación de Servicios de Apoyo Técnico Especializado de acuerdo a las necesidades del área.

• Presentar las necesidades y asistir a los cursos de actualización y capacitación técnica de las especialidades de su área.

• Comunicar a su superior inmediato las acciones realizadas en el ámbito de su competencia.

• Coordinar las acciones correspondientes para la clasificación, guarda y envío a la Dirección de Administración de Contratos el soporte documental generado inherente al ámbito de sus funciones y competencia.

• Realizar la apertura de la bitácora electrónica de obra pública, así como el seguimiento de las mismas, en el ámbito de su competencia.

• Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos, así como las que le sean conferidas por sus superiores jerárquicos en el ámbito de su competencia.

JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE TELECOMUNICACIONES Y PEAJE.

FUNCIONES.

• Acordar con el Subdirector de Ingeniería, Telecomunicaciones y Peaje las políticas y acciones a seguir en lo concerniente a cuestiones del ámbito de su competencia.

• Elaborar el presupuesto anual necesario, para la ejecución de los estudios, proyectos ejecutivos y electromecánicos de los sistemas de telecomunicaciones y peaje. Así como los programas para su ejecución.

• Elaborar los términos de referencia, catálogo de conceptos y alcances para integrarse a las bases de la licitación de los estudios y proyectos electromecánicos de los sistemas de telecomunicaciones y peaje.

• Realizar la evaluación de las propuestas técnicas y el Dictamen Técnico de las licitaciones para la contratación de los estudios y proyectos ejecutivos, así como de la adquisición del sistema de peaje y sistemas que integran las telecomunicaciones (radiotelefonía de trenes, telefonía directa y automática, video vigilancia, pantallas de información al usuario, sonorización y voceo en estaciones e intercomunicación y voceo en talleres).

• Realizar los estudios, proyectos electromecánicos, así como las especificaciones técnicas y funcionales de los sistemas de telecomunicaciones y peaje.

• Revisar y asegurar que los proyectos ejecutivos de los sistemas de telecomunicaciones y peaje sean compatibles entre sí y con los proyectos civiles y electromecánicos de las diferentes especialidades en cuanto a requerimientos técnicos y programas, así como revisar las modificaciones necesarias.

• Revisar y asegurar la correcta realización de las interfaces entre los sistemas, equipos e instalaciones electromecánicas.

• Participar en la Entrega-Recepción de las obras y validar la Entrega-Recepción de los servicios relacionados con la misma, en el ámbito de su competencia.

• Recabar las especificaciones y planos, de los proyectos ejecutivos electromecánicos de los sistemas de telecomunicaciones y peaje, para su envío a las diferentes áreas, así como al Organismo Operador.

• Revisar y autorizar en el ámbito de su competencia, las estimaciones y/o ministraciones de los contratos de obra o servicios relacionados con la misma de los contratos a cargo de la Dirección de Diseño de Instalaciones Electromecánicas.

• Registrar en bitácora los conceptos de trabajos extraordinarios y volúmenes excedentes en cantidades de obra, que se generen en el desarrollo de la obra o servicios relacionados con la misma de los contratos a cargo de la Dirección de Diseño de Instalaciones Electromecánicas, en el ámbito de su competencia.

• Autorizar la procedencia de los ajustes de costos que se generen en el desarrollo de la obra o servicios relacionados con la misma de los contratos a cargo de la Dirección de Diseño de Instalaciones Electromecánicas, en el ámbito de su competencia.

• Participar en las reuniones de trabajo que determine la Subdirección de Ingeniería, Telecomunicaciones y Peaje.

• Proporcionar apoyo técnico a la obra, para la interpretación del proyecto ejecutivo, así como dar solución a las modificaciones presentadas.

• Realizar las justificaciones para solicitar los recursos necesarios para la contratación de servicios de apoyo técnico especializado de acuerdo a las necesidades del área.

• Presentar las necesidades y asistir a los cursos de actualización y capacitación técnica de las especialidades de su área.

• Analizar, avalar e informar a las áreas correspondientes en lo referente a las especialidades de telecomunicaciones y peaje, el avance ponderado del proyecto.

• Elaborar y actualizar, en el ámbito de su competencia, los manuales de organización y de procedimientos.

• Realizar las investigaciones tecnológicas para aplicarse al proyecto ejecutivo y las especificaciones para las adquisiciones de los sistemas, equipos y materiales.

• Comunicar a su superior inmediato las acciones realizadas en el ámbito de su competencia.

• Coordinar las acciones correspondientes para la clasificación, guarda y envío a la Dirección de Administración de Contratos el soporte documental generado inherente al ámbito de sus funciones y competencia.

• Realizar la apertura de la bitácora electrónica de obra pública, así como el seguimiento de las mismas, en el ámbito de su competencia.

• Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos, así como las que le sean conferidas por sus superiores jerárquicos en el ámbito de su competencia.

SUBDIRECCIÓN DE INSTALACIONES MECÁNICAS.

FUNCIONES.

• Acordar con el Director de Diseño de Instalaciones Electromecánicas las políticas y acciones a seguir en lo concerniente a cuestiones del ámbito de su competencia.

• Coordinar, revisar y avalar el presupuesto anual requerido para los estudios y proyectos ejecutivos correspondientes a las especialidades de las instalaciones mecánicas y de vías, así como revisar y aprobar los programas de ejecución para la realización de los estudios y proyectos ejecutivos encomendados.

• Supervisar, revisar y aprobar la elaboración de los términos de referencia, catálogo de conceptos y alcances para integrarse a las bases de la licitación de los estudios y de los proyectos ejecutivos de las instalaciones mecánicas y de vías.

• Participar en el proceso de las licitaciones, fallo y adjudicación de contrato de las licitaciones para la adquisición de equipo y de instalaciones mecánicas y vías.

• Coordinar, supervisar y revisar la evaluación de las propuestas técnicas y la realización del Dictamen Técnico correspondiente.

• Coordinar, supervisar y aprobar la realización de los estudios y proyectos ejecutivos de instalaciones mecánicas y de vías.

• Coordinar y verificar que los proyectos ejecutivos sean compatibles entre sí, y con los proyectos civiles y electromecánicos de las diferentes especialidades en cuanto a requerimientos técnicos y programas y aprobar las modificaciones necesarias.

• Coordinar, supervisar y verificar la correcta realización de las interfaces entre los sistemas, equipos e instalaciones electromecánicas.

• Revisar y avalar en el ámbito de su competencia, las estimaciones y/o ministraciones de los contratos de obra y servicios relacionados con la misma, a cargo de la Dirección de Diseño de Instalaciones Electromecánicas.

• Coordinar la integración de especificaciones y planos, de los proyectos ejecutivos de las instalaciones mecánicas y de vías, para su envío a las diferentes áreas y el Organismo Operador.

• Supervisar la revisión de las estimaciones y/o ministraciones de los contratos de obra y servicios relacionados con la misma a cargo de la Dirección de Diseño de Instalaciones Electromecánicas, en el ámbito de su competencia.

• Supervisar que los conceptos de trabajos extraordinarios y volúmenes excedentes en cantidades de obra, que se generen en el desarrollo de la obra pública y servicios relacionados con la misma de los contratos a cargo de Dirección de Diseño de Instalaciones Electromecánicas.

• Supervisar la procedencia de los ajustes de costos que se generen en el desarrollo de la obra y servicios relacionados con la misma de los contratos a cargo de la Dirección de Diseño de Instalaciones Electromecánicas, en el ámbito de su competencia.

• Administrar y validar la plantilla del personal asignado a la Dirección de Diseño de Instalaciones Electromecánicas, en el ámbito de de su competencia.

• Participar en las reuniones de trabajo que determine la Dirección de Diseño de Instalaciones Electromecánicas.

• Prever, programar y solicitar los recursos necesarios para la contratación de servicios de apoyo técnico especializado de acuerdo a las necesidades de la Subdirección.

• Solicitar y coordinar los cursos de actualización y capacitación técnica de las especialidades de la Subdirección.

• Analizar, avalar e informar a las áreas correspondientes en lo referente a las especialidades de las instalaciones mecánicas y de vías, el avance ponderado del proyecto.

• Comunicar a su superior inmediato las acciones realizadas en el ámbito de su competencia.

• Coordinar las acciones correspondientes para la clasificación, guarda y envío a la Dirección de Administración de Contratos el soporte documental generado inherente al ámbito de sus funciones y competencia.

• Administrar y controlar los accesos al programa informático de la bitácora electrónica de obra pública a los usuarios finales, en el ámbito de su competencia.

• Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos, así como las que le sean conferidas por sus superiores jerárquicos en el ámbito de su competencia.

JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE DISEÑO DE VÍAS.

FUNCIONES.

• Acordar con el Subdirector de Instalaciones Mecánicas las políticas y acciones a seguir en lo concerniente a cuestiones del ámbito de su competencia.

• Elaborar el presupuesto anual necesario, para la ejecución de los estudios y proyectos ejecutivos del sistema de vías. Así como los programas para su ejecución.

• Elaborar los términos de referencia, catálogo de conceptos y alcances para integrarse a las bases de la licitación de los estudios y de los proyectos del sistema de vías.

• Evaluar las propuestas técnicas y el Dictamen Técnico de las licitaciones para la contratación de los estudios y proyectos ejecutivos, así como de la adquisición de los materiales y equipamiento de las Vías.

• Realizar los estudios y proyectos, así como las especificaciones técnicas y funcionales del sistema de vías.

• Revisar y asegurar que los proyectos ejecutivos del sistema de vías sean compatibles entre sí y con los proyectos civiles y electromecánicos de las diferentes especialidades en cuanto a requerimientos técnicos y programas, así como revisar las modificaciones necesarias.

• Participar en la Entrega-Recepción de las obras y validar la Entrega-Recepción de los servicios relacionados con la misma, en el ámbito de su competencia.

• Revisar y asegurar la correcta realización de las interfaces entre los sistemas y equipos eléctricos y electromecánicos con el sistema de vías.

• Recabar las especificaciones y planos, de los proyectos ejecutivos del sistema de vías, para su envío a las diferentes áreas y al Organismo Operador.

• Revisar y autorizar en el ámbito de su competencia, las estimaciones y/o ministraciones de los contratos de obra o servicios relacionados con la misma de los contratos a cargo de la Dirección de Diseño de Instalaciones Electromecánicas, en el ámbito de su competencia.

• Registrar en bitácora los conceptos de trabajos extraordinarios y volúmenes excedentes en cantidades de obra, que se generen en el desarrollo de la obra y servicios relacionados con la misma de los contratos a cargo de la Dirección de Diseño de Instalaciones Electromecánicas, en el ámbito de su competencia.

• Autorizar la procedencia de los ajustes de costos que se generen en el desarrollo de la obra y servicios relacionados con la misma de los contratos a cargo de la Dirección de Diseño de Instalaciones Electromecánicas, en el ámbito de su competencia.

• Revisar y autorizar en el ámbito de su competencia las estimaciones y/o ministraciones de los contratos de obra o servicios relacionados con la misma de los contratos a cargo de la Dirección de Diseño de Instalaciones Electromecánicas.

• Participar en las reuniones de trabajo que determine la Subdirección del Área.

• Proporcionar apoyo técnico a la obra, para la interpretación del proyecto ejecutivo, así como dar solución a las modificaciones presentadas.

• Realizar las justificaciones para solicitar los recursos necesarios para la contratación de servicios de apoyo técnico especializado de acuerdo a las necesidades.

• Presentar las necesidades y asistir a los cursos de actualización y capacitación técnica de las especialidades de su área.

• Analizar, avalar e informar a las áreas correspondientes en lo referente a las especialidades de vías, el avance ponderado del proyecto.

• Realizar las investigaciones tecnológicas para aplicarse al proyecto ejecutivo y las especificaciones para las adquisiciones de los sistemas, equipos y materiales.

• Comunicar a su superior inmediato las acciones realizadas en el ámbito de su competencia.

• Coordinar las acciones correspondientes para la clasificación, guarda y envío a la Dirección de Administración de Contratos el soporte documental generado inherente al ámbito de sus funciones y competencia.

• Realizar la apertura de la bitácora electrónica de obra pública, así como el seguimiento de las mismas, en el ámbito de su competencia.

• Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos, así como las que le sean conferidas por sus superiores jerárquicos en el ámbito de su competencia.

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES.

FUNCIONES.

• Acordar con el Director General del Proyecto Metro, los asuntos concernientes al desarrollo, trámites y resoluciones a seguir en los procesos de construcción de las obras de ampliación de la red del Sistema de Transporte Colectivo.

• Desempeñar los encargos o comisiones oficiales que el Director General del Proyecto Metro del Distrito Federal le asigne, manteniéndolo informado sobre su desarrollo.

• Participar en los comités, subcomités y grupos de trabajo internos que determine la Dirección General del Proyecto Metro del Distrito Federal.

• Coordinar la integración de la información correspondiente a la Dirección de Construcción de Obras Civiles, necesaria para la formulación del programa operativo anual del Órgano Desconcentrado del Proyecto Metro del Distrito Federal.

• Coordinar, clasificar y organizar el programa de obras que sean necesarias para la ejecución de las obras públicas, asignadas al área y enviarlo a la Dirección de Administración de Contratos, para que se integre al Programa de Adjudicaciones del Órgano Desconcentrado Proyecto Metro del Distrito Federal.

• Concertar con el área de concursos los términos para la adjudicación directa de las obras civiles de las líneas del Metro, dentro de los montos de actuación autorizados.

• Autorizar el Dictamen Técnico de adjudicación para los casos de Adjudicaciones por excepción, en caso de ser necesario.

• Autorizar el Dictamen Técnico Administrativo requerido para la formalización de Convenios Modificatorios de los Contratos de Obra y Servicios relacionados con la misma a cargo de la Dirección de Construcción de Obras Civiles.

• Autorizar el dictamen técnico y la documentación soporte para el inicio del proceso de Suspensión de Obra, Terminación Anticipada y/o Rescisión Administrativa de los contratos de Obra y Servicios relacionados con estas.

• Autorizar para tramite de pago las estimaciones o ministraciones a la Dirección de Administración de Contratos, para trámite ante la Dirección General de Administración, previa autorización de Residencia de Obra y avaladas por la Subdirección de Obras de Apoyo Técnico.

• Autorizar la solicitud ante la Dirección de Administración de Contratos para la revisión y en su caso autorización de los Precios Unitarios Extraordinarios, para conceptos fuera de catálogo y/o volúmenes excedentes, debidamente revisado por la Subdirección de Obras de Apoyo Técnico y avaladas por las Subdirecciones de Área.

• Autorizar la solicitud ante la Dirección de Administración de Contratos para la revisión y en su caso autorización de los Ajustes de Costos, debidamente revisado por la Subdirección de Obras de Apoyo Técnico y avaladas por las Subdirecciones de Área.

• Autorizar la plantilla del personal asignado a la Dirección de Construcción de Obras Civiles.

• Someter al Subcomité de Obras del Proyecto Metro del Distrito Federal, las solicitudes de acuerdo que requiera la Dirección de Construcción de Obras Civiles.

• Supervisar la Participación de las subdirecciones de área con la Dirección de Administración de Contratos, para la revisión del catalogo de conceptos y los alcances de las licitaciones; de acuerdo con la información proporcionada por el área de proyectos, previo a su envío al área de concursos para el proceso licitatorio.

• Dar seguimiento al proceso de contratación y/o de la revalidación de los contratos multianuales, dentro de su ámbito de competencia.

• Dar seguimiento al trámite de pago de anticipo dentro de su ámbito de competencia.

• Planear, programar y realizar, juntas de coordinación e información con las Subdirecciones, y Jefaturas de Unidad Departamental, a su cargo, las residencias de obra, las empresas constructoras, las supervisiones y las proyectistas que intervengan en la ejecución de la obra.

• Proponer y establecer los lineamientos para coordinar y evaluar que las obras se ejecuten en los plazos contractuales, con base a los proyectos y especificaciones autorizadas a fin de reportar el avance de las metas establecidas en el Programa Operativo Anual.

• Supervisar que las subdirecciones de área, las jefaturas de unidad departamental y las residencias de obra de la Dirección de Construcción de Obras Civiles cuenten con los documentos necesarios para el control de la obra, o en su caso los elaboren.

• Supervisar a través de las subdirecciones de área que se efectúen los trámites necesarios ante la Dirección de Administración de Contratos, para que se lleve a cabo la formalización del aviso de verificación y constatación de terminación de los trabajos y se programen formalmente las actividades de entrega-recepción y liquidación de los contratos.

• Participar con las subdirecciones de área, las Jefaturas de Unidad Departamental de las Dirección de Construcción de Obras Civiles y la Dirección de Obras Inducidas, en la entrega de las obras terminadas a la dependencia operadora que corresponda.

• Coordinar por medio de las Subdirecciones de Área, la conciliación de los programas y fechas de entrega de obra civil al área de obra electromecánica o de cualquier otra especialidad, en las actividades en que sea procedente.

• Autorizar las plantillas mensuales del personal de las supervisiones, previamente avaladas por las subdirecciones de área.

• Coordinar las entregas parciales o totales de la obra y/o servicio relacionado con las mismas, así como la documentación soporte: planos de obra terminada o actualizados, normas y especificaciones aplicables, manuales e instructivos de operación, conservación y mantenimiento, certificados y/o pólizas de garantía y calidad de bienes instalados, al Organismo Operador, para su puesta en servicio y ser dada de alta como patrimonio del Gobierno del Distrito Federal.

• Enviar la documentación solicitada por los órganos de control y dar atención a las recomendaciones que se generen como resultado.

• Coordinar y vigilar por medio de la Subdirección de área, que las áreas de la Dirección de Construcción de Obras Civiles, establezcan los procesos de control para que se verifique el cumplimiento de las metas que se establezcan para cada frente en el esquema de control de calidad.

• Supervisar y Coordinar que dentro del ámbito de competencia de la Dirección se aplique la normatividad señalada en las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en materia de obra pública, para la integración de los

expedientes únicos de los contratos, para su envío ordenado a la Dirección de Administración de Contratos, una vez que la obra se haya concluido.

• Atender, en coordinación con la Dirección de Obras Inducidas del Proyecto Metro del Distrito Federal, las quejas de la ciudadanía, como resultado de la construcción de las obras, así como analizar y proponer soluciones.

• Emitir y suscribir el nombramiento de los residentes de obra y solicitar a las subdirecciones de área, que éste se notifique a las contratistas y quede registrado en la bitácora de obra.

• Nombrar y autorizar de manera oficial a su suplente para participar en los Subcomités, de Obras, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

• Supervisar que se aplique la normatividad señalada en las Leyes, Reglamentos, Políticas y demás normatividad aplicable en la materia.

• Coordinar la atención y seguimiento a las solicitudes de información pública que se realicen a la Dirección de Construcción de Obras Civiles a través de la Oficina de Información Pública del Proyecto Metro del Distrito Federal.

• Remitir a la subdirección jurídica la documentación para la expedición de copias certificadas.

• Coordinar las acciones correspondientes para la clasificación, guarda y envío a la Dirección de Administración de Contratos el soporte documental generado inherente al ámbito de sus funciones y competencia.

• Verificar y dar seguimiento a la entrega-recepción de los contratos de obra y servicios relacionados con la misma, a cargo de la Dirección de Construcción de Obras Civiles.

• Prever, planear y solicitar los recursos necesarios para la contratación de Servicios de Apoyo Técnico Especializado de acuerdo a las necesidades de la Dirección de Construcción de Obras Civiles.

• Participar en las licitaciones que requiera la Dirección de Construcción de Obras Civiles.

• Coordinar la terminación del proyecto de obra civil, con la Dirección de Diseño de Obras Civiles.

• Las demás que le atribuyan expresamente las leyes, reglamentos y demás normatividad aplicable, así como las que le sean conferidas por sus superiores jerárquicos en el ámbito de su competencia.

SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE APOYO TÉCNICO.

FUNCIONES.

• Acordar con el Director de Construcción de Obras Civiles las políticas y acciones a seguir en lo concerniente a cuestiones del ámbito de su competencia.

• Llevar el control presupuestario y programático de los contratos de obra civil asignados a la Dirección de Construcción de Obras Civiles basándose en el techo financiero autorizado del ejercicio que corresponda para detectar e identificar los desvíos en las asignaciones y metas programadas para proponer a la Dirección de Administración de Contratos las medidas necesarias.

• Llevar a cabo el seguimiento del proceso de adjudicación y formalización del contrato, de las obras o servicios asignadas a la Dirección de Construcción de Obras Civiles hasta el pago del anticipo correspondiente e informar a las áreas al respecto.

• Dar seguimiento, en el ámbito de su competencia, a las revalidaciones de los contratos multianuales, de acuerdo al Programa Operativo Anual y al techo financiero autorizado, así como dar seguimiento al proceso documental respectivo.

• Coordinar el envío formal de las estimaciones y ministraciones de obra ejecutada, de liquidación y de ajuste de costos, a la Dirección de Administración de Contratos; así como revisar las facturas que se deriven de las mismas e informar y señalar la problemática que surja en el proceso a la Dirección de Construcción de Obras Civiles.

• Validar las estimaciones o ministraciones de los contratos de obra y/o servicios relacionados con las mismas, a cargo de la Subdirección de Obras de Apoyo Técnico.

• Comprobar que los conceptos de trabajos extraordinarios y/o excedentes en cantidades de obra, que se generen en el desarrollo de la obra o de los servicios de los contratos a cargo de las Subdirecciones de área, se encuentren ordenados y registrados en Bitácora, y en su caso elaborar el oficio para solicitud de autorización.

• Revisar y en su caso aprobar para trámite de autorización la procedencia de los ajuste de costos que se generan en el desarrollo de la obra o de los servicios relacionados con las mismas, de los contratos a cargo de las Subdirecciones de Área, y elaborar el oficio de solicitud de autorización.

• Validar y administrar las plantillas de personal derivado de contratos de prestación de servicios asignado a la Subdirección de Obras de Apoyo Técnico.

• Atención y seguimiento de estimaciones y/o ministraciones parciales, complementarias y liquidatorias, a la Dirección de Administración de Contratos, previa verificación de la procedencia de las mismas, que contengan de forma explícita la autorización de los involucrados en la coordinación, supervisión y ejecución de los trabajos.

• Dar seguimiento a los períodos y montos contractuales de las empresas constructoras y supervisoras por medio de las Subdirecciones de Obra Civil, a fin de intervenir oportunamente en las modificaciones contractuales por las necesidades que se requieran en el proceso de ejecución de las obras.

• Coordinar la integración de la documentación de apoyo y anexos que respalden los dictámenes de los convenios, necesarios para modificar contratos de obra y/o de prestación de servicios relacionados con estas, suscribiendo el dictamen definitivo.

• Elaborar informes periódicos de avance del ejercicio del presupuesto asignado a la Dirección de Construcción de Obras Civiles, en sus fases de contratación, obra ejecutada estimada y obra ejecutada no estimada, reportados por las Subdirecciones de Área, para ser integrados en los informes a las diversas áreas, incluidos los contratos que se encuentren con observaciones y penas convencionales establecidas en el contrato.

• Llevar a cabo el control, registro y seguimiento de los oficios resolutivos de los precios unitarios extraordinarios y/o ajustes de costos, autorizados o denegados por la Dirección de Administración de Contratos, elaborar comunicado para su envío a las Subdirecciones de Área, para su aplicación en las estimaciones de obra, según proceda.

• Efectuar la recopilación, revisión y coordinación de envío de la información que soliciten los Órganos de Control respecto de las funciones a cargo de la Dirección de Construcción de Obras Civiles, previa autorización de la Dirección de Construcción de Obras Civiles.

• Coordinar la integración los expedientes únicos de los contratos, en la parte que correspondan a la Dirección de Construcción de Obras Civiles, custodiarlos y elaborar el oficio para envío a la Dirección de Administración de Contratos.

• Preparar los oficios de requerimientos a las empresas, para efectos de los resarcimientos de los pagos en exceso y sus intereses para autorización de la Dirección de Construcción de Obras Civiles.

• Participar, en su caso, como suplente y por autorización de la Dirección de Construcción de Obras Civiles, en los Subcomités de Obras, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

• Organizar, plantear y promover, los cursos de capacitación para el personal técnico y administrativo de la Dirección de Construcción de Obras Civiles.

• Elaboración y/o actualización del Manual Administrativos y procedimientos, en el ámbito de competencia de la Dirección de Construcción de Obras Civiles.

• Coordinar las solicitudes de apoyo Técnico con las instancias necesarias hasta la obtención de las soluciones correspondientes.

• Administrar y controlar los accesos al programa informático de la bitácora electrónica de obra pública a los usuarios finales, en el ámbito de su competencia.

• Las demás que le atribuyan expresamente las leyes, reglamentos y demás normatividad aplicable, así como las que le sean conferidas por sus superiores jerárquicos en el ámbito de su competencia.

SUBDIRECCIÓN DE OBRA CIVIL “A”.

FUNCIONES.

• Informar y acordar con la Dirección de Construcción de Obras Civiles, sobre el proceso del trámite y resolución de los asuntos relacionados con el desarrollo de las actividades en los frentes de trabajo a cargo de las Jefaturas de Unidad Departamental de Obra Civil y de Residencia de Obra, a su cargo.

• Elaborar el nombramiento del residente de obra y hacerlo de conocimiento de la empresa constructora y de la supervisora.

• Verificar que las Residencias de Obra, las Residencias de Supervisión Interna y las Residencias de Supervisión Externa, en su caso, se establezcan con anterioridad al inicio de la obra.

• Vigilar la apertura en tiempo y forma de las bitácoras convencionales y/o electrónicas de obra y/o servicios relacionados con estas, conforme a las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en materia de Obra Pública y demás Normatividad aplicable.

• Vigilar que los conceptos de trabajos extraordinarios que se generen en el desarrollo de la obra o de los servicios, hayan sido instruidos por el Residente de Obra, se hayan hecho de manera oportuna de conocimiento de la Dirección de Construcción de Obras Civiles y se encuentren ordenados y registrados en la bitácora, incluidos los rendimientos de materiales, mano de obra, equipos y maquinaria respectivos, conforme las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública, y en apego a la normatividad aplicable.

• Revisar y comprobar que se cuente con el soporte documental de las estimaciones o ministraciones de obra o de servicios relacionados con las mismas, de las cantidades de trabajos ejecutados satisfactoriamente y previa autorización del Residente de Obra, aprobar para trámite de pago y remitirlas a la Dirección de Construcción de Obras Civiles para su trámite al área correspondiente.

• Verificar que las solicitudes de autorización de ajuste de costos, realizadas por los contratistas, se hayan presentado de conformidad a la normatividad vigente, y de ser procedente revisar el dictamen correspondiente, con los anexos que sean necesarios.

• Administrar y aprobar la plantilla de personal asignado a la Subdirección de Área, para continuar con el trámite correspondiente.

• Coordinar y Programar a través de la Residencia de Obra las entregas parciales o la totalidad de la obra y/o servicio relacionado con la misma, al Organismo operador, de trabajos ejecutados satisfactoriamente, y con la documentación que se requiera, tales como manuales, guías, etc.

• Revisar y verificar que la solicitud para la revisión de los Precios Unitarios extraordinarios, por trabajos adicionales y/o por volúmenes excedentes, cumplan con las condiciones establecidas en las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en materia de Obra Pública, en su caso realizar las modificaciones necesarias al dictamen correspondiente.

• Revisar y verificar que las reclamaciones presentadas por los contratistas, cumplan con las condiciones establecidas en las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en materia de Obra Pública, en su caso realizar las modificaciones necesarias al dictamen correspondiente.

• Enviar a las Jefaturas de Unidad Departamental a su cargo, los Precios Unitarios extraordinarios, autorizados por la Dirección de Administración de Contratos y verificar su adecuada aplicación.

• Verificar que se lleve a cabo la aplicación de los factores de ajuste de costos autorizados en base a los términos de la normatividad vigente.

• Cuando sea necesario, llevar a cabo las acciones legales, para que se realicen las Gestiones ante el área Jurídica, para recuperar los pagos en exceso, los anticipos no amortizados, reclamar las garantías de cumplimiento, de anticipo, vicios ocultos y/o el seguro de daños a terceros.

• Integrar la documentación soporte requerida, para realizar las gestiones ante la Subdirección Jurídica para los casos de terminación anticipada, suspensión temporal o definitiva y/o rescisión de los contratos de obra y servicios relacionados con las mismas.

• Conjuntar y revisar la documentación requerida por los órganos de control, y enviarla oficialmente al responsable de brindar la atención a los órganos de control.

• Coordinar a las Jefaturas de Unidad Departamental a su cargo, encargadas de la construcción de obra, para realizar las acciones que permitan la correcta ejecución de las obras, el aseguramiento de calidad, control de calidad, modificaciones al proyecto y resolución inmediata de los problemas que surjan durante el desarrollo de la obra.

• Dirigir las juntas de coordinación e información en las que intervengan las Jefaturas de Unidad Departamental a su cargo, las residencias de obra civil, las empresas contratistas que intervengan en la ejecución de las obras o servicios relacionados con las mismas, e informar a la Dirección de Construcción para su conocimiento.

• Comprobar que las Jefaturas de Unidad Departamental a su cargo, cuenten con los documentos e informes necesarios para el control de la obra, así como aquellos para la formalización del aviso de constatación de terminación de los trabajos, acta de entrega recepción y las liquidaciones de los contratos.

• Instrumentar los medios necesarios de control, para evitar anticipos sin amortizar y/o se efectúen pagos en exceso.

• Comprobar que las Jefaturas de Unidad Departamental a su cargo, organicen, integren y custodien el expediente único, en su tramo de control, para envío a la Dirección de Administración de Contratos.

• Las demás que le atribuyan expresamente las leyes, reglamentos y demás normatividad aplicable, así como las que le sean conferidas por sus superiores jerárquicos en el ámbito de su competencia.

JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE OBRA CIVIL “A”.

FUNCIONES.

• Acordar con la Subdirección de Obra Civil “A”, la ejecución de los asuntos relativos al desarrollo, trámites y resoluciones a seguir concernientes a su área.

• Conocer de forma previa, el sitio de realización de los trabajos, y verificar su congruencia con el Proyecto Ejecutivo.

• Verificar que la residencia de supervisión se establezca con anterioridad al inicio de la obra, proyecto integral o servicio relacionado con la misma.

• Notificar por escrito al contratista de la obra, o servicio relacionado con la misma, la designación del residente de obra y de supervisión externa y/o interna, asentarlo en nota de Bitácora, de igual forma notificar los cambios que se presenten durante el proceso de los trabajos.

• Proporcionar a la residencia de supervisión interna o externa, previo al inicio de los trabajos, la información vigente relativa a los proyectos ejecutivos, arquitectónicos, de ingeniería, especificaciones técnicas de la calidad de los materiales y especificaciones generales y particulares de construcción, catálogo de conceptos y sus alcances, programas de ejecución de los trabajos, de suministros, y de utilización de mano de obra y maquinaria; en su caso, términos de referencia y alcances de servicios; así como dictámenes, licencias y permisos que se requieran, para vigilar que se cumplan con los términos y condiciones en que fueron expedidos.

• Verificar en coordinación con la residencia de la supervisión interna o externa, que los trabajos a supervisar se realicen conforme a lo pactado en los contratos correspondientes, en cuanto a calidad, apego al proyecto, a los términos de referencia en su caso, a los tiempos de ejecución de los mismos, a los presupuestos autorizados y a los acordados por las partes, según lo dispone el artículo 53 de la LOPDF o a las convenios, o las ordenes de la Dirección General o de la Dirección de Construcción de Obras Civiles y/o Subdirección de Área, mediante la bitácora o los oficios notificados, atendiendo siempre los alcances establecidos en los términos de referencia o a los específicamente notificados para realizar por parte de la residencia de obra.

• Vigilar y controlar la ejecución de la obra pública, así como elaborar informes periódicos para hacerlos de conocimiento de sus superiores jerárquicos.

• Autorizar las estimaciones o ministraciones de las cantidades de trabajos ejecutados satisfactoriamente, de los contratos de obra o servicio relacionado con las mismas a su cargo, comprobando que los números generadores sea el documento suficiente que justifique el pago, y enviar para su trámite de pago a la Subdirección de Área.

• Llevar la Bitácora de Obra, por los medios convencionales y/o electrónicos, según sea el caso yen apego a las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en materia de Obra Pública.

• Registrar en la bitácora convencional o electrónica según sea el caso, los conceptos autorizados de trabajos extraordinarios y excedentes en cantidades de obra, que se generen en el desarrollo de la obra o de los servicios relacionados con las mismas de los contratos a su cargo, señalando volúmenes, rendimientos de materiales, mano de obra, equipos y maquinaria, conforme a lo establecido en las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos, en materia de obra.

• Instruir a la residencia de supervisión interna o externa, o al contratista de obra, a través de la Bitácora convencional o electrónica, según sea el caso, las acciones necesarias para la correcta ejecución de los trabajos.

• Integrar y reguardar, dentro del ámbito de su competencia, el expediente único del contrato de obra y/o servicio relacionado con las mismas, en apego a las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en materia de Obra Pública, hasta la liquidación y prepararlo para remitirlo a la Dirección de Administración de Contratos.

• Compilar la documentación soporte como: planos de obra terminada o actualizados, normas y especificaciones aplicables y los propios del proyecto, manuales, instructivos de operación, conservación y mantenimiento, certificados y/o pólizas de garantía y calidad de los bienes instalados, para las entregas parciales o la totalidad de la obra y/o servicio relacionado con la misma al Organismo Operador.

• Resolver de forma escrita, clara y oportuna las consultas, dudas o aclaraciones que presente la residencia de supervisión interna y/o externa sobre los aspectos técnicos para la realización de los trabajos.

• Llevar el registro y control presupuestal de los contratos de obra, o servicios relacionados con las mismas a su cargo.

• Promover que los trabajos se realicen de conformidad al programa autorizado, y a las especificaciones y alcances contratados, llevar el control del avance físico financiero de los contratos a su cargo.

• Vigilar que los trabajos de obra o servicios relacionados con las mismas, se realice en estricto apego al proyecto ejecutivo autorizado, en caso de ser necesario solicitar las modificaciones de proyecto pertinentes a la Dirección de Diseño de Obras Civiles.

• Proponer en tiempo y forma, en caso de ser necesario, la celebración de convenios, respecto a las modificaciones que la Ley establece, de los contratos de obra o servicio relacionado con la misma a su cargo y elaborar el dictamen que justifique el convenio.

• Proponer en tiempo y forma, en caso de ser necesario, la suspensión temporal o permanente de los trabajos, terminación anticipada o rescisión, de los contratos de obra o servicio relacionado con la misma a su cargo y elaborar el dictamen que lo justifique.

• Integrar la documentación que justifique y solicitar de forma oportuna a la Dirección de Administración de Contratos, la revisión y en su caso autorización de Precios Unitarios extraordinario, por conceptos fuera de catalogo y/o por volúmenes excedentes, y vigilar que se apliquen en las estimaciones correspondientes.

• Integrar la documentación que justifique y solicitar de forma oportuna a la Dirección de Administración de Contratos, la revisión y en su caso autorización ajuste de costos, y vigilar que se apliquen los factores en las estimaciones correspondientes.

• Constatar la conclusión de los trabajos, en tiempo y forma, y/o en su caso aplicar las sanciones establecidas contractualmente.

• Promover que el Acta de Entrega Recepción, se formalice dentro de los plazos establecidos por Ley y participar en el evento, vigilar que la liquidación se efectué dentro de los 100 días hábiles que establece la norma, o en su caso hacerlo de formas unilateral.

• Calcular y tramitar con la Subdirección de Área, la documentación que permita exigir el resarcimiento de los pagos en exceso, así como los intereses generados en que las empresas contratistas hayan incurrido, en su caso realizar el trámite por medio de la Dirección de Construcción de Obras Civiles ante la Subdirección Jurídica, lo procedente para que lleve a cabo las acciones

jurídicas para recuperar los pagos en exceso, los anticipos no amortizados y las garantías de cumplimiento, de anticipo, de vicios ocultos, y el seguro de daño a terceros, en caso de negativa de las empresas constructoras o las de supervisión y dar seguimiento.

• Preparar la documentación requerida por los órganos de control previa solicitud de la Subdirección de Área.

• Promover, coordinar y participar en las juntas de coordinación e información con las empresas constructoras, las supervisoras y las proyectistas que intervengan en la ejecución de las obras.

• Realizar las siguientes actividades cuando la residencia de supervisión sea externa:

a) Dar apertura y custodiar la bitácora del contrato de la supervisión externa para asentar las instrucciones necesarias, así como las solicitudes y consultas que ésta le formule y sus correspondientes respuestas;

b) Vigilar que las actividades de la supervisión externa se efectúen de acuerdo a los señalamientos de la normativa vigente, al contrato y a sus términos de referencia;

c) Aprobar y autorizar las estimaciones del contrato de supervisión externa, previa verificación de la ejecución de los alcances de los conceptos del catálogo del contrato; integrando el expediente que acredite la procedencia del pago;

d) En caso de que, en el desarrollo de los servicios de supervisión contratados se generen conceptos de trabajos extraordinarios, ordenarlos y registrarlos en la bitácora de supervisión externa;

e) Validar la entrega-recepción de los servicios de supervisión externa e integrar el expediente de finiquito del contrato de los servicios de supervisión.

• Realizar la apertura de la bitácora electrónica de obra pública, así como el seguimiento de las mismas, en el ámbito de su competencia.

• Coordinar las acciones correspondientes para la clasificación, guarda y envío a la Dirección de Administración de Contratos el soporte documental generado inherente al ámbito de sus funciones y competencia.

• Las demás que le atribuyan expresamente las leyes, reglamentos y demás normativa aplicable a la materia, así como las que le sean conferidas por sus superiores jerárquicos en el ámbito de su competencia.

JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE RESIDENCIA DE OBRA “A1”.

FUNCIONES.

• Acordar con la Subdirección de Obra Civil “A”, la ejecución de los asuntos relativos al desarrollo, trámites y resoluciones a seguir concernientes a su área.

• Conocer de forma previa, el sitio de realización de los trabajos, y verificar su congruencia con el Proyecto Ejecutivo.

• Verificar que la residencia de supervisión se establezca con anterioridad al inicio de la obra, proyecto integral o servicio relacionado con la misma.

• Notificar por escrito al contratista de la obra, o servicio relacionado con la misma, la designación del residente de obra y de supervisión externa y/o interna, asentarlo en nota de Bitácora, de igual forma notificar los cambios que se presenten durante el proceso de los trabajos.

• Proporcionar a la residencia de supervisión interna o externa, previo al inicio de los trabajos, la información vigente relativa a los proyectos ejecutivos, arquitectónicos, de ingeniería, especificaciones técnicas de la calidad de los materiales y especificaciones generales y particulares de construcción, catálogo de conceptos y sus alcances, programas de ejecución de los trabajos, de suministros, y de utilización de mano de obra y maquinaria; en su caso, términos de referencia y alcances de servicios; así como dictámenes, licencias y permisos que se requieran, para vigilar que se cumplan con los términos y condiciones en que fueron expedidos.

• Verificar en coordinación con la residencia de la supervisión interna o externa, que los trabajos a supervisar se realicen conforme a lo pactado en los contratos correspondientes, en cuanto a calidad, apego al proyecto, a los términos de referencia en su caso, a los tiempos de ejecución de los mismos, a los presupuestos autorizados y a los acordados por las partes, según lo dispone el artículo 53 de la LOPDF o a las convenios, o las ordenes de la Dirección General o de la Dirección de Construcción de Obras Civiles y/o Subdirección de Área, mediante la bitácora o los oficios notificados, atendiendo siempre los alcances establecidos en los términos de referencia o a los específicamente notificados para realizar por parte de la residencia de obra.

• Vigilar y controlar la ejecución de la obra pública, así como elaborar informes periódicos para hacerlos de conocimiento de sus superiores jerárquicos.

• Autorizar las estimaciones o ministraciones de las cantidades de trabajos ejecutados satisfactoriamente, de los contratos de obra o servicio relacionado con las mismas a su cargo, comprobando que los números generadores sea el documento suficiente que justifique el pago, y enviar para su trámite de pago a la Subdirección de Área.

• Llevar la Bitácora de Obra, por los medios convencionales y/o electrónicos, según sea el caso yen apego a las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en materia de Obra Pública.

• Registrar en la bitácora convencional o electrónica según sea el caso, los conceptos autorizados de trabajos extraordinarios y excedentes en cantidades de obra, que se generen en el desarrollo de la obra o de los servicios relacionados con las mismas de los contratos a su cargo, señalando volúmenes, rendimientos de materiales, mano de obra, equipos y maquinaria, conforme a lo establecido en las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos, en materia de obra.

• Instruir a la residencia de supervisión interna o externa, o al contratista de obra, a través de la Bitácora convencional o electrónica, según sea el caso, las acciones necesarias para la correcta ejecución de los trabajos.

• Integrar y reguardar, dentro del ámbito de su competencia, el expediente único del contrato de obra y/o servicio relacionado con las mismas, en apego a las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en materia de Obra Pública, hasta la liquidación y prepararlo para remitirlo a la Dirección de Administración de Contratos.

• Compilar la documentación soporte como: planos de obra terminada o actualizados, normas y especificaciones aplicables y los propios del proyecto, manuales, instructivos de operación, conservación y mantenimiento, certificados y/o pólizas de garantía y calidad de los bienes instalados, para las entregas parciales o la totalidad de la obra y/o servicio relacionado con la misma al Organismo Operador.

• Resolver de forma escrita, clara y oportuna las consultas, dudas o aclaraciones que presente la residencia de supervisión interna y/o externa sobre los aspectos técnicos para la realización de los trabajos.

• Llevar el registro y control presupuestal de los contratos de obra, o servicios relacionados con las mismas a su cargo.

• Promover que los trabajos se realicen de conformidad al programa autorizado, y a las especificaciones y alcances contratados, llevar el control del avance físico financiero de los contratos a su cargo.

• Integrar, mantener y custodiar el archivo de los contratos a su cargo, vigilando que la documentación se integre oportunamente y se mantenga actualizado, dentro de su ámbito de competencia y hasta la conclusión de los trabajos, para remitirlo a la Dirección de Administración de Contratos.

• Vigilar que los trabajos de obra o servicios relacionados con las mismas, se realice en estricto apego al proyecto ejecutivo autorizado, en caso de ser necesario solicitar las modificaciones de proyecto pertinentes a la Dirección de Diseño de Obras Civiles.

• Proponer en tiempo y forma, en caso de ser necesario, la celebración de convenios, respecto a las modificaciones que la Ley establece, de los contratos de obra o servicio relacionado con la misma a su cargo y elaborar el dictamen que justifique el convenio.

• Proponer en tiempo y forma, en caso de ser necesario, la suspensión temporal o permanente de los trabajos, terminación anticipada o rescisión, de los contratos de obra o servicio relacionado con la misma a su cargo y elaborar el dictamen que lo justifique.

• Integrar la documentación que justifique y solicitar de forma oportuna a la Dirección de Administración de Contratos, la revisión y en su caso autorización de Precios Unitarios extraordinario, por conceptos fuera de catalogo y/o por volúmenes excedentes, y vigilar que se apliquen en las estimaciones correspondientes.

• Integrar la documentación que justifique y solicitar de forma oportuna a la Dirección de Administración de Contratos, la revisión y en su caso autorización ajuste de costos, y vigilar que se apliquen los factores en las estimaciones correspondientes.

• Constatar la conclusión de los trabajos, en tiempo y forma, y/o en su caso aplicar las sanciones establecidas contractualmente.

• Promover que el Acta de Entrega Recepción, se formalice dentro de los plazos establecidos por Ley y participar en el evento, vigilar que la liquidación se efectué dentro de los 100 días hábiles que establece la norma, o en su caso hacerlo de forma unilateral.

• Calcular y tramitar con la Subdirección de Área, la documentación que permita exigir por medio de la Dirección General, el resarcimiento de los pagos en exceso, así como los intereses generados en que las empresas contratistas hayan incurrido, en su caso realizar el trámite por medio de la Dirección de Construcción de Obras Civiles ante la Subdirección Jurídica, lo procedente para que lleve a cabo las acciones jurídicas para recuperar los pagos en exceso, los anticipos no amortizados y las garantías de cumplimiento, de anticipo, de vicios ocultos, y el seguro de daño a terceros, en caso de negativa de las empresas constructoras o las de supervisión y dar seguimiento.

• Preparar la documentación requerida por los órganos de control previa solicitud de la Subdirección de Área.

• Promover, coordinar y participar en las juntas de coordinación e información con las empresas constructoras, las supervisoras y las proyectistas que intervengan en la ejecución de las obras.

• Realizar las siguientes actividades cuando la residencia de supervisión sea externa:

a) Dar apertura y custodiar la bitácora del contrato de la supervisión externa para asentar las instrucciones necesarias, así como las solicitudes y consultas que ésta le formule y sus correspondientes respuestas;

b) Vigilar que las actividades de la supervisión externa se efectúen de acuerdo a los señalamientos de la normativa vigente, al contrato y a sus términos de referencia;

c) Aprobar y autorizar las estimaciones del contrato de supervisión externa, previa verificación de la ejecución de los alcances de los conceptos del catálogo del contrato; integrando el expediente que acredite la procedencia del pago;

d) En caso de que, en el desarrollo de los servicios de supervisión contratados se generen conceptos de trabajos extraordinarios, ordenarlos y registrarlos en la bitácora de supervisión externa;

e) Validar la entrega-recepción de los servicios de supervisión externa e integrar el expediente de finiquito del contrato de los servicios de supervisión.

• Las demás que le atribuyan expresamente las leyes, reglamentos y demás normativa aplicable a la materia, así como las que le sean conferidas por sus superiores jerárquicos en el ámbito de su competencia.

JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE RESIDENCIA DE OBRA “A2”.

FUNCIONES.

• Acordar con la Subdirección de Obra Civil “A”, la ejecución de los asuntos relativos al desarrollo, trámites y resoluciones a seguir concernientes a su área.

• Conocer de forma previa, el sitio de realización de los trabajos, y verificar su congruencia con el Proyecto Ejecutivo.

• Verificar que la residencia de supervisión se establezca con anterioridad al inicio de la obra, proyecto integral o servicio relacionado con la misma.

• Notificar por escrito al contratista de la obra, o servicio relacionado con la misma, la designación del residente de obra y de supervisión externa y/o interna, asentarlo en nota de Bitácora, de igual forma notificar los cambios que se presenten durante el proceso de los trabajos.

• Proporcionar a la residencia de supervisión interna o externa, previo al inicio de los trabajos, la información vigente relativa a los proyectos ejecutivos, arquitectónicos, de ingeniería, especificaciones técnicas de la calidad de los materiales y especificaciones generales y particulares de construcción, catálogo de conceptos y sus alcances, programas de ejecución de los trabajos, de suministros, y de utilización de mano de obra y maquinaria; en su caso, términos de referencia y alcances de servicios; así como dictámenes, licencias y permisos que se requieran, para vigilar que se cumplan con los términos y condiciones en que fueron expedidos.

• Verificar en coordinación con la residencia de la supervisión interna o externa, que los trabajos a supervisar se realicen conforme a lo pactado en los contratos correspondientes, en cuanto a calidad, apego al proyecto, a los términos de referencia en su caso, a los tiempos de ejecución de los mismos, a los presupuestos autorizados y a los acordados por las partes, según lo dispone el artículo 53 de la LOPDF o a las convenios, o las ordenes de la Dirección General o de la Dirección de Construcción de Obras Civiles y/o Subdirección de Área, mediante la bitácora o los oficios notificados, atendiendo siempre los alcances establecidos en los términos de referencia o a los específicamente notificados para realizar por parte de la residencia de obra.

• Vigilar y controlar la ejecución de la obra pública, así como elaborar informes periódicos para hacerlos de conocimiento de sus superiores jerárquicos.

• Autorizar las estimaciones o ministraciones de las cantidades de trabajos ejecutados satisfactoriamente, de los contratos de obra o servicio relacionado con las mismas a su cargo, comprobando que los números generadores sea el documento suficiente que justifique el pago, y enviar para su trámite de pago a la Subdirección de Área.

• Llevar la Bitácora de Obra, por los medios convencionales y/o electrónicos, según sea el caso yen apego a las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en materia de Obra Pública.

• Registrar en la bitácora convencional o electrónica según sea el caso, los conceptos autorizados de trabajos extraordinarios y excedentes en cantidades de obra, que se generen en el desarrollo de la obra o de los servicios relacionados con las mismas de los contratos a su cargo, señalando volúmenes, rendimientos de materiales, mano de obra, equipos y maquinaria, conforme a lo establecido en las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos, en materia de obra.

• Instruir a la residencia de supervisión interna o externa, o al contratista de obra, a través de la Bitácora convencional o electrónica, según sea el caso, las acciones necesarias para la correcta ejecución de los trabajos.

• Integrar y reguardar, dentro del ámbito de su competencia, el expediente único del contrato de obra y/o servicio relacionado con las mismas, en apego a las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en materia de Obra Pública, hasta la liquidación y prepararlo para remitirlo a la Dirección de Administración de Contratos.

• Compilar la documentación soporte como: planos de obra terminada o actualizados, normas y especificaciones aplicables y los propios del proyecto, manuales, instructivos de operación, conservación y mantenimiento, certificados y/o pólizas de garantía y calidad de los bienes instalados, para las entregas parciales o la totalidad de la obra y/o servicio relacionado con la misma al Organismo Operador.

• Resolver de forma escrita, clara y oportuna las consultas, dudas o aclaraciones que presente la residencia de supervisión interna y/o externa sobre los aspectos técnicos para la realización de los trabajos.

• Llevar el registro y control presupuestal de los contratos de obra, o servicios relacionados con las mismas a su cargo.

• Promover que los trabajos se realicen de conformidad al programa autorizado, y a las especificaciones y alcances contratados, llevar el control del avance físico financiero de los contratos a su cargo.

• Integrar, mantener y custodiar el archivo de los contratos a su cargo, vigilando que la documentación se integre oportunamente y se mantenga actualizado, dentro de su ámbito de competencia y hasta la conclusión de los trabajos, para remitirlo a la Dirección de Administración de Contratos.

• Vigilar que los trabajos de obra o servicios relacionados con las mismas, se realice en estricto apego al proyecto ejecutivo autorizado, en caso de ser necesario solicitar las modificaciones de proyecto pertinentes a la Dirección de Diseño de Obras Civiles.

• Proponer en tiempo y forma, en caso de ser necesario, la celebración de convenios, respecto a las modificaciones que la Ley establece, de los contratos de obra o servicio relacionado con la misma a su cargo y elaborar el dictamen que justifique el convenio.

• Proponer en tiempo y forma, en caso de ser necesario, la suspensión temporal o permanente de los trabajos, terminación anticipada o rescisión, de los contratos de obra o servicio relacionado con la misma a su cargo y elaborar el dictamen que lo justifique.

• Integrar la documentación que justifique y solicitar de forma oportuna a la Dirección de Administración de Contratos, la revisión y en su caso autorización de Precios Unitarios extraordinario, por conceptos fuera de catalogo y/o por volúmenes excedentes, y vigilar que se apliquen en las estimaciones correspondientes.

• Integrar la documentación que justifique y solicitar de forma oportuna a la Dirección de Administración de Contratos, la revisión y en su caso autorización ajuste de costos, y vigilar que se apliquen los factores en las estimaciones correspondientes.

• Constatar la conclusión de los trabajos, en tiempo y forma, y/o en su caso aplicar las sanciones establecidas contractualmente.

• Promover que el Acta de Entrega Recepción, se formalice dentro de los plazos establecidos por Ley y participar en el evento, vigilar que la liquidación se efectué dentro de los 100 días hábiles que establece la norma, o en su caso hacerlo de forma unilateral.

• Calcular y tramitar con la Subdirección de Área, la documentación que permita exigir por medio de la Dirección General, el resarcimiento de los pagos en exceso, así como los intereses generados en que las empresas contratistas hayan incurrido, en su caso realizar el trámite por medio de la Dirección de Construcción de Obras Civiles ante la Subdirección Jurídica, lo procedente para que lleve a cabo las acciones jurídicas para recuperar los pagos en exceso, los anticipos no amortizados y las garantías de cumplimiento, de anticipo, de vicios ocultos, y el seguro de daño a terceros, en caso de negativa de las empresas constructoras o las de supervisión y dar seguimiento.

• Preparar la documentación requerida por los órganos de control previa solicitud de la Subdirección de Área.

• Promover, coordinar y participar en las juntas de coordinación e información con las empresas constructoras, las supervisoras y las proyectistas que intervengan en la ejecución de las obras.

• Realizar las siguientes actividades cuando la residencia de supervisión sea externa:

• Dar apertura y custodiar la bitácora del contrato de la supervisión externa para asentar las instrucciones necesarias, así como las solicitudes y consultas que ésta le formule y sus correspondientes respuestas;

• Vigilar que las actividades de la supervisión externa se efectúen de acuerdo a los señalamientos de la normativa vigente, al contrato y a sus términos de referencia;

• Aprobar y autorizar las estimaciones del contrato de supervisión externa, previa verificación de la ejecución de los alcances de los conceptos del catálogo del contrato; integrando el expediente que acredite la procedencia del pago;

• En caso de que, en el desarrollo de los servicios de supervisión contratados se generen conceptos de trabajos extraordinarios, ordenarlos y registrarlos en la bitácora de supervisión externa;

• Validar la entrega-recepción de los servicios de supervisión externa e integrar el expediente de finiquito del contrato de los servicios de supervisión.

• Las demás que le atribuyan expresamente las leyes, reglamentos y demás normativa aplicable a la materia, así como las que le sean conferidas por sus superiores jerárquicos en el ámbito de su competencia.

SUBDIRECCIÓN DE OBRA CIVIL “B”.

FUNCIONES.

• Informar y acordar con la Dirección de Construcción de Obras Civiles, sobre el proceso del trámite y resolución de los asuntos relacionados con el desarrollo de las actividades en los frentes de trabajo a cargo de las Jefaturas de Unidad Departamental de Obra Civil y de Residencia de Obra, a su cargo.

• Elaborar el nombramiento del residente de obra y hacerlo de conocimiento de la empresa constructora y de la supervisora.

• Verificar que las Residencias de Obra, las Residencias de Supervisión Interna y las Residencias de Supervisión Externa, en su caso, se establezcan con anterioridad al inicio de la obra.

• Vigilar que las bitácoras convencionales y/o electrónicas se abran en tiempo y forma y que se utilicen conforme a las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en materia de Obra Pública y las demás Normas aplicables.

• Vigilar que los conceptos de trabajos extraordinarios que se generen en el desarrollo de la obra o de los servicios, hayan sido instruidos por el Residente de Obra, se hayan hecho de manera oportuna de conocimiento de la Dirección de Construcción de Obras Civiles y se encuentren ordenados y registrados en la bitácora, incluidos los rendimientos de materiales, mano de obra, equipos y maquinaria respectivos, conforme las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública, y en apego a la normatividad aplicable.

• Revisar y comprobar que se cuente con el soporte documental de las estimaciones o ministraciones de obra o de servicios relacionados con las mismas, de las cantidades de trabajos ejecutados satisfactoriamente y previa autorización del Residente de Obra, aprobar para trámite de pago y remitirlas a la Dirección de Construcción de Obras Civiles para su trámite al área correspondiente.

• Verificar que las solicitudes de autorización de ajuste de costos, realizadas por los contratistas, se hayan presentado de conformidad a la normatividad vigente, y de ser procedente realizar el dictamen correspondiente, con los anexos que sean necesarios.

• Administrar y aprobar la plantilla de personal asignado a la Subdirección de Área, para continuar con el trámite correspondiente.

• Coordinar y Programar a través de la Residencia de Obra las entregas parciales o la totalidad de la obra y/o servicio relacionado con la misma, al Organismo operador, de trabajos ejecutados satisfactoriamente, y con la documentación que se requiera, tales como manuales, guías, etc.

• Revisar y verificar que la solicitud para la revisión de los Precios Unitarios extraordinarios, por trabajos adicionales y/o por volúmenes excedentes, cumplan con las condiciones establecidas en las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en materia de Obra Pública, en su caso realizar las modificaciones necesarias al dictamen correspondiente.

• Revisar y verificar que las reclamaciones presentadas por los contratistas, cumplan con las condiciones establecidas en las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en materia de Obra Pública, en su caso realizar las modificaciones necesarias al dictamen correspondiente.

• Enviar a las Jefaturas de Unidad Departamental a su cargo, los Precios Unitarios extraordinarios, autorizados por la Dirección de Administración de Contratos y verificar su adecuada aplicación.

• Verificar que se lleve a cabo la aplicación de los factores de ajuste de costos autorizados en base a los términos de la normatividad vigente.

• Cuando sea necesario, llevar a cabo las acciones legales, para que se realicen las Gestiones ante el área Jurídica, para recuperar los pagos en exceso, los anticipos no amortizados, reclamar las garantías de cumplimiento, de anticipo, vicios ocultos y/o el seguro de daños a terceros.

• Integrar la documentación soporte requerida, para realizar las gestiones ante la Subdirección Jurídica para los casos de terminación anticipada, suspensión temporal o definitiva y/o rescisión de los contratos de obra y servicios relacionados con las mismas.

• Conjuntar y revisar la documentación requerida por los órganos de control, y enviarla oficialmente al responsable de brindar la atención a los órganos de control.

• Coordinar a las Jefaturas de Unidad Departamental a su cargo, encargadas de la construcción de obra, para realizar las acciones que permitan la correcta ejecución de las obras, el aseguramiento de calidad, control de calidad, modificaciones al proyecto y resolución inmediata de los problemas que surjan durante el desarrollo de la obra.

• Dirigir las juntas de coordinación e información en las que intervengan las Jefaturas de Unidad Departamental a su cargo, las residencias de obra civil, las empresas contratistas que intervengan en la ejecución de las obras o servicios relacionados con las mismas, e informar a la Dirección de Construcción para su conocimiento.

• Comprobar que las Jefaturas de Unidad Departamental a su cargo, cuenten con los documentos e informes necesarios para el control de la obra, así como aquellos para la formalización del aviso de constatación de terminación de los trabajos, acta de entrega recepción y las liquidaciones de los contratos.

• Instrumentar los medios necesarios de control, para evitar que: queden anticipos sin amortizar; y/o se efectúen pagos en exceso.

• Comprobar que las Jefaturas de Unidad Departamental a su cargo, organicen, integren y custodien el expediente único, en su tramo de control, hasta su terminación, para envío a la Dirección de Administración de Contratos.

• Las demás que le atribuyan expresamente las leyes, reglamentos y demás normatividad aplicable, así como las que le sean conferidas por sus superiores jerárquicos en el ámbito de su competencia.

JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE OBRA CIVIL “B”.

FUNCIONES.

• Acordar con la Subdirección de Obra Civil “B”, la ejecución de los asuntos relativos al desarrollo, trámites y resoluciones a seguir concernientes a su área.

• Conocer de forma previa, el sitio de realización de los trabajos, y verificar su congruencia con el Proyecto Ejecutivo.

• Verificar que la residencia de supervisión se establezca con anterioridad al inicio de la obra, proyecto integral o servicio relacionado con la misma.

• Notificar por escrito al contratista de la obra, o servicio relacionado con la misma, la designación del residente de obra y de supervisión externa y/o interna, asentarlo en nota de Bitácora, de igual forma notificar los cambios que se presenten durante el proceso de los trabajos.

• Proporcionar a la residencia de supervisión interna o externa, previo al inicio de los trabajos, la información vigente relativa a los proyectos ejecutivos, arquitectónicos, de ingeniería, especificaciones técnicas de la calidad de los materiales y especificaciones generales y particulares de construcción, catálogo de conceptos y sus alcances, programas de ejecución de los trabajos, de suministros, y de utilización de mano de obra y maquinaria; en su caso, términos de referencia y alcances de servicios; así como dictámenes, licencias y permisos que se requieran, para vigilar que se cumplan con los términos y condiciones en que fueron expedidos.

• Verificar en coordinación con la residencia de la supervisión interna o externa, que los trabajos a supervisar se realicen conforme a lo pactado en los contratos correspondientes, en cuanto a calidad, apego al proyecto, a los términos de referencia en su caso, a los tiempos de ejecución de los mismos, a los presupuestos autorizados y a los acordados por las partes, según lo dispone el artículo 53 de la LOPDF o a las convenios, o las ordenes de la Dirección General o de la Dirección de Construcción de Obras Civiles y/o Subdirección de Área, mediante la bitácora o los oficios notificados, atendiendo siempre los alcances establecidos en los términos de referencia o a los específicamente notificados para realizar por parte de la residencia de obra.

• Vigilar y controlar la ejecución de la obra pública, así como elaborar informes periódicos para hacerlos de conocimiento de sus superiores jerárquicos.

• Autorizar las estimaciones o ministraciones de las cantidades de trabajos ejecutados satisfactoriamente, de los contratos de obra o servicio relacionado con las mismas a su cargo, comprobando que los números generadores sea el documento suficiente que justifique el pago, y enviar para su trámite de pago a la Subdirección de Área.

• Llevar la Bitácora de Obra, por los medios convencionales y/o electrónicos, según sea el caso yen apego a las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en materia de Obra Pública.

• Registrar en la bitácora convencional o electrónica según sea el caso, los conceptos autorizados de trabajos extraordinarios y excedentes en cantidades de obra, que se generen en el desarrollo de la obra o de los servicios relacionados con las mismas de los contratos a su cargo, señalando volúmenes, rendimientos de materiales, mano de obra, equipos y maquinaria, conforme a lo establecido en las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos, en materia de obra.

• Instruir a la residencia de supervisión interna o externa, o al contratista de obra, a través de la Bitácora convencional o electrónica, según sea el caso, las acciones necesarias para la correcta ejecución de los trabajos.

• Integrar y reguardar, dentro del ámbito de su competencia, el expediente único del contrato de obra y/o servicio relacionado con las mismas, en apego a las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en materia de Obra Pública, hasta la liquidación y prepararlo para remitirlo a la Dirección de Administración de Contratos.

• Compilar la documentación soporte como: planos de obra terminada o actualizados, normas y especificaciones aplicables y los propios del proyecto, manuales, instructivos de operación, conservación y mantenimiento, certificados y/o pólizas de garantía y calidad de los bienes instalados, para las entregas parciales o la totalidad de la obra y/o servicio relacionado con la misma al Organismo Operador.

• Resolver de forma escrita, clara y oportuna las consultas, dudas o aclaraciones que presente la residencia de supervisión interna y/o externa sobre los aspectos técnicos para la realización de los trabajos.

• Llevar el registro y control presupuestal de los contratos de obra, o servicios relacionados con las mismas a su cargo.

• Promover que los trabajos se realicen de conformidad al programa autorizado, y a las especificaciones y alcances contratados, llevar el control del avance físico financiero de los contratos a su cargo.

• Integrar, mantener y custodiar el archivo de los contratos a su cargo, vigilando que la documentación se integre oportunamente y se mantenga actualizado, dentro de su ámbito de competencia y hasta la conclusión de los trabajos, para remitirlo a la Dirección de Administración de Contratos.

• Vigilar que los trabajos de obra o servicios relacionados con las mismas, se realice en estricto apego al proyecto ejecutivo autorizado, en caso de ser necesario solicitar las modificaciones de proyecto pertinentes a la Dirección de Diseño de Obras Civiles.

• Proponer en tiempo y forma, en caso de ser necesario, la celebración de convenios, respecto a las modificaciones que la Ley establece, de los contratos de obra o servicio relacionado con la misma a su cargo y elaborar el dictamen que justifique el convenio.

• Proponer en tiempo y forma, en caso de ser necesario, la suspensión temporal o permanente de los trabajos, terminación anticipada o rescisión, de los contratos de obra o servicio relacionado con la misma a su cargo y elaborar el dictamen que lo justifique.

• Integrar la documentación que justifique y solicitar de forma oportuna a la Dirección de Administración de Contratos, la revisión y en su caso autorización de Precios Unitarios extraordinario, por conceptos fuera de catalogo y/o por volúmenes excedentes, y vigilar que se apliquen en las estimaciones correspondientes.

• Integrar la documentación que justifique y solicitar de forma oportuna a la Dirección de Administración de Contratos, la revisión y en su caso autorización ajuste de costos, y vigilar que se apliquen los factores en las estimaciones correspondientes.

• Constatar la conclusión de los trabajos, en tiempo y forma, y/o en su caso aplicar las sanciones establecidas contractualmente.

• Promover que el Acta de Entrega Recepción, se formalice dentro de los plazos establecidos por Ley y participar en el evento, vigilar que la liquidación se efectué dentro de los 100 días hábiles que establece la norma, o en su caso hacerlo de forma unilateral.

• Calcular y tramitar con la Subdirección de Área, la documentación que permita exigir por medio de la Dirección General, el resarcimiento de los pagos en exceso, así como los intereses generados en que las empresas contratistas hayan incurrido, en su caso realizar el trámite por medio de la Dirección de Construcción de Obras Civiles ante la Subdirección Jurídica, lo procedente para que lleve a cabo las acciones jurídicas para recuperar los pagos en exceso, los anticipos no amortizados y las garantías de cumplimiento, de anticipo, de vicios ocultos, y el seguro de daño a terceros, en caso de negativa de las empresas constructoras o las de supervisión y dar seguimiento.

• Preparar la documentación requerida por los órganos de control previa solicitud de la Subdirección de Área.

• Promover, coordinar y participar en las juntas de coordinación e información con las empresas constructoras, las supervisoras y las proyectistas que intervengan en la ejecución de las obras.

• Realizar las siguientes actividades cuando la residencia de supervisión sea externa:

• Dar apertura y custodiar la bitácora del contrato de la supervisión externa para asentar las instrucciones necesarias, así como las solicitudes y consultas que ésta le formule y sus correspondientes respuestas;

• Vigilar que las actividades de la supervisión externa se efectúen de acuerdo a los señalamientos de la normativa vigente, al contrato y a sus términos de referencia;

• Aprobar y autorizar las estimaciones del contrato de supervisión externa, previa verificación de la ejecución de los alcances de los conceptos del catálogo del contrato; integrando el expediente que acredite la procedencia del pago;

• En caso de que, en el desarrollo de los servicios de supervisión contratados se generen conceptos de trabajos extraordinarios, ordenarlos y registrarlos en la bitácora de supervisión externa;

• Validar la entrega-recepción de los servicios de supervisión externa e integrar el expediente de finiquito del contrato de los servicios de supervisión.

• Las demás que le atribuyan expresamente las leyes, reglamentos y demás normativa aplicable a la materia, así como las que le sean conferidas por sus superiores jerárquicos en el ámbito de su competencia.

JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE OBRA CIVIL “B1”.

FUNCIONES.

• Acordar con la Subdirección de Obra Civil “B”, la ejecución de los asuntos relativos al desarrollo, trámites y resoluciones a seguir concernientes a su área.

• Conocer de forma previa, el sitio de realización de los trabajos, y verificar su congruencia con el Proyecto Ejecutivo.

• Verificar que la residencia de supervisión se establezca con anterioridad al inicio de la obra, proyecto integral o servicio relacionado con la misma.

• Notificar por escrito al contratista de la obra, o servicio relacionado con la misma, la designación del residente de obra y de supervisión externa y/o interna, asentarlo en nota de Bitácora, de igual forma notificar los cambios que se presenten durante el proceso de los trabajos.

• Proporcionar a la residencia de supervisión interna o externa, previo al inicio de los trabajos, la información vigente relativa a los proyectos ejecutivos, arquitectónicos, de ingeniería, especificaciones técnicas de la calidad de los materiales y especificaciones generales y particulares de construcción, catálogo de conceptos y sus alcances, programas de ejecución de los trabajos, de suministros, y de utilización de mano de obra y maquinaria; en su caso, términos de referencia y alcances de servicios; así como dictámenes, licencias y permisos que se requieran, para vigilar que se cumplan con los términos y condiciones en que fueron expedidos.

• Verificar en coordinación con la residencia de la supervisión interna o externa, que los trabajos a supervisar se realicen conforme a lo pactado en los contratos correspondientes, en cuanto a calidad, apego al proyecto, a los términos de referencia en su caso, a los tiempos de ejecución de los mismos, a los presupuestos autorizados y a los acordados por las partes, según lo dispone el artículo 53 de la LOPDF o a las convenios, o las ordenes de la Dirección General o de la Dirección de Construcción de Obras Civiles y/o Subdirección de Área, mediante la bitácora o los oficios notificados, atendiendo siempre los alcances establecidos en los términos de referencia o a los específicamente notificados para realizar por parte de la residencia de obra.

• Vigilar y controlar la ejecución de la obra pública, así como elaborar informes periódicos para hacerlos de conocimiento de sus superiores jerárquicos.

• Autorizar las estimaciones o ministraciones de las cantidades de trabajos ejecutados satisfactoriamente, de los contratos de obra o servicio relacionado con las mismas a su cargo, comprobando que los números generadores sea el documento suficiente que justifique el pago, y enviar para su trámite de pago a la Subdirección de Área.

• Llevar la Bitácora de Obra, por los medios convencionales y/o electrónicos, según sea el caso yen apego a las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en materia de Obra Pública.

• Registrar en la bitácora convencional o electrónica según sea el caso, los conceptos autorizados de trabajos extraordinarios y excedentes en cantidades de obra, que se generen en el desarrollo de la obra o de los servicios relacionados con las mismas de los contratos a su cargo, señalando volúmenes, rendimientos de materiales, mano de obra, equipos y maquinaria, conforme a lo establecido en las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos, en materia de obra.

• Instruir a la residencia de supervisión interna o externa, o al contratista de obra, a través de la Bitácora convencional o electrónica, según sea el caso, las acciones necesarias para la correcta ejecución de los trabajos.

• Integrar y reguardar, dentro del ámbito de su competencia, el expediente único del contrato de obra y/o servicio relacionado con las mismas, en apego a las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en materia de Obra Pública, hasta la liquidación y prepararlo para remitirlo a la Dirección de Administración de Contratos.

• Compilar la documentación soporte como: planos de obra terminada o actualizados, normas y especificaciones aplicables y los propios del proyecto, manuales, instructivos de operación, conservación y mantenimiento, certificados y/o pólizas de garantía y calidad de los bienes instalados, para las entregas parciales o la totalidad de la obra y/o servicio relacionado con la misma al Organismo Operador.

• Resolver de forma escrita, clara y oportuna las consultas, dudas o aclaraciones que presente la residencia de supervisión interna y/o externa sobre los aspectos técnicos para la realización de los trabajos.

• Llevar el registro y control presupuestal de los contratos de obra, o servicios relacionados con las mismas a su cargo.

• Promover que los trabajos se realicen de conformidad al programa autorizado, y a las especificaciones y alcances contratados, llevar el control del avance físico financiero de los contratos a su cargo.

• Integrar, mantener y custodiar el archivo de los contratos a su cargo, vigilando que la documentación se integre oportunamente y se mantenga actualizado, dentro de su ámbito de competencia y hasta la conclusión de los trabajos, para remitirlo a la Dirección de Administración de Contratos.

• Vigilar que los trabajos de obra o servicios relacionados con las mismas, se realice en estricto apego al proyecto ejecutivo autorizado, en caso de ser necesario solicitar las modificaciones de proyecto pertinentes a la Dirección de Diseño de Obras Civiles.

• Proponer en tiempo y forma, en caso de ser necesario, la celebración de convenios, respecto a las modificaciones que la Ley establece, de los contratos de obra o servicio relacionado con la misma a su cargo y elaborar el dictamen que justifique el convenio.

• Proponer en tiempo y forma, en caso de ser necesario, la suspensión temporal o permanente de los trabajos, terminación anticipada o rescisión, de los contratos de obra o servicio relacionado con la misma a su cargo y elaborar el dictamen que lo justifique.

• Integrar la documentación que justifique y solicitar de forma oportuna a la Dirección de Administración de Contratos, la revisión y en su caso autorización de Precios Unitarios extraordinario, por conceptos fuera de catalogo y/o por volúmenes excedentes, y vigilar que se apliquen en las estimaciones correspondientes.

• Integrar la documentación que justifique y solicitar de forma oportuna a la Dirección de Administración de Contratos, la revisión y en su caso autorización ajuste de costos, y vigilar que se apliquen los factores en las estimaciones correspondientes.

• Constatar la conclusión de los trabajos, en tiempo y forma, y/o en su caso aplicar las sanciones establecidas contractualmente.

• Promover que el Acta de Entrega Recepción, se formalice dentro de los plazos establecidos por Ley y participar en el evento, vigilar que la liquidación se efectué dentro de los 100 días hábiles que establece la norma, o en su caso hacerlo de forma unilateral.

• Calcular y tramitar con la Subdirección de Área, la documentación que permita exigir por medio de la Dirección General, el resarcimiento de los pagos en exceso, así como los intereses generados en que las empresas contratistas hayan incurrido, en su caso realizar el trámite por medio de la Dirección de Construcción de Obras Civiles ante la Subdirección Jurídica, lo procedente para que lleve a cabo las acciones jurídicas para recuperar los pagos en exceso, los anticipos no amortizados y las garantías de cumplimiento, de anticipo, de vicios ocultos, y el seguro de daño a terceros, en caso de negativa de las empresas constructoras o las de supervisión y dar seguimiento.

• Preparar la documentación requerida por los órganos de control previa solicitud de la Subdirección de Área.

• Promover, coordinar y participar en las juntas de coordinación e información con las empresas constructoras, las supervisoras y las proyectistas que intervengan en la ejecución de las obras.

• Realizar las siguientes actividades cuando la residencia de supervisión sea externa:

Dar apertura y custodiar la bitácora del contrato de la supervisión externa para asentar las instrucciones necesarias, así como las solicitudes y consultas que ésta le formule y sus correspondientes respuestas;

Vigilar que las actividades de la supervisión externa se efectúen de acuerdo a los señalamientos de la normativa vigente, al contrato y a sus términos de referencia;

Aprobar y autorizar las estimaciones del contrato de supervisión externa, previa verificación de la ejecución de los alcances de los conceptos del catálogo del contrato; integrando el expediente que acredite la procedencia del pago;

En caso de que, en el desarrollo de los servicios de supervisión contratados se generen conceptos de trabajos extraordinarios, ordenarlos y registrarlos en la bitácora de supervisión externa;

Validar la entrega-recepción de los servicios de supervisión externa e integrar el expediente de finiquito del contrato de los servicios de supervisión.

• Las demás que le atribuyan expresamente las leyes, reglamentos y demás normativa aplicable a la materia, así como las que le sean conferidas por sus superiores jerárquicos en el ámbito de su competencia.

JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE OBRA CIVIL “B2”.

FUNCIONES.

• Acordar con la Subdirección de Obra Civil “B”, la ejecución de los asuntos relativos al desarrollo, trámites y resoluciones a seguir concernientes a su área.

• Conocer de forma previa, el sitio de realización de los trabajos, y verificar su congruencia con el Proyecto Ejecutivo.

• Verificar que la residencia de supervisión se establezca con anterioridad al inicio de la obra, proyecto integral o servicio relacionado con la misma.

• Notificar por escrito al contratista de la obra, o servicio relacionado con la misma, la designación del residente de obra y de supervisión externa y/o interna, asentarlo en nota de Bitácora, de igual forma notificar los cambios que se presenten durante el proceso de los trabajos.

• Proporcionar a la residencia de supervisión interna o externa, previo al inicio de los trabajos, la información vigente relativa a los proyectos ejecutivos, arquitectónicos, de ingeniería, especificaciones técnicas de la calidad de los materiales y especificaciones generales y particulares de construcción, catálogo de conceptos y sus alcances, programas de ejecución de los trabajos, de suministros, y de utilización de mano de obra y maquinaria; en su caso, términos de referencia y alcances de servicios; así como dictámenes, licencias y permisos que se requieran, para vigilar que se cumplan con los términos y condiciones en que fueron expedidos.

• Verificar en coordinación con la residencia de la supervisión interna o externa, que los trabajos a supervisar se realicen conforme a lo pactado en los contratos correspondientes, en cuanto a calidad, apego al proyecto, a los términos de referencia en su caso, a los tiempos de ejecución de los mismos, a los presupuestos autorizados y a los acordados por las partes, según lo

dispone el artículo 53 de la LOPDF o a las convenios, o las ordenes de la Dirección General o de la Dirección de Construcción de Obras Civiles y/o Subdirección de Área, mediante la bitácora o los oficios notificados, atendiendo siempre los alcances establecidos en los términos de referencia o a los específicamente notificados para realizar por parte de la residencia de obra.

• Vigilar y controlar la ejecución de la obra pública, así como elaborar informes periódicos para hacerlos de conocimiento de sus superiores jerárquicos.

• Autorizar las estimaciones o ministraciones de las cantidades de trabajos ejecutados satisfactoriamente, de los contratos de obra o servicio relacionado con las mismas a su cargo, comprobando que los números generadores sea el documento suficiente que justifique el pago, y enviar para su trámite de pago a la Subdirección de Área.

• Llevar la Bitácora de Obra, por los medios convencionales y/o electrónicos, según sea el caso yen apego a las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en materia de Obra Pública.

• Registrar en la bitácora convencional o electrónica según sea el caso, los conceptos autorizados de trabajos extraordinarios y excedentes en cantidades de obra, que se generen en el desarrollo de la obra o de los servicios relacionados con las mismas de los contratos a su cargo, señalando volúmenes, rendimientos de materiales, mano de obra, equipos y maquinaria, conforme a lo establecido en las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos, en materia de obra.

• Instruir a la residencia de supervisión interna o externa, o al contratista de obra, a través de la Bitácora convencional o electrónica, según sea el caso, las acciones necesarias para la correcta ejecución de los trabajos.

• Integrar y reguardar, dentro del ámbito de su competencia, el expediente único del contrato de obra y/o servicio relacionado con las mismas, en apego a las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en materia de Obra Pública, hasta la liquidación y prepararlo para remitirlo a la Dirección de Administración de Contratos.

• Compilar la documentación soporte como: planos de obra terminada o actualizados, normas y especificaciones aplicables y los propios del proyecto, manuales, instructivos de operación, conservación y mantenimiento, certificados y/o pólizas de garantía y calidad de los bienes instalados, para las entregas parciales o la totalidad de la obra y/o servicio relacionado con la misma al Organismo Operador.

• Resolver de forma escrita, clara y oportuna las consultas, dudas o aclaraciones que presente la residencia de supervisión interna y/o externa sobre los aspectos técnicos para la realización de los trabajos.

• Llevar el registro y control presupuestal de los contratos de obra, o servicios relacionados con las mismas a su cargo.

• Promover que los trabajos se realicen de conformidad al programa autorizado, y a las especificaciones y alcances contratados, llevar el control del avance físico financiero de los contratos a su cargo.

• Integrar, mantener y custodiar el archivo de los contratos a su cargo, vigilando que la documentación se integre oportunamente y se mantenga actualizado, dentro de su ámbito de competencia y hasta la conclusión de los trabajos, para remitirlo a la Dirección de Administración de Contratos.

• Vigilar que los trabajos de obra o servicios relacionados con las mismas, se realice en estricto apego al proyecto ejecutivo autorizado, en caso de ser necesario solicitar las modificaciones de proyecto pertinentes a la Dirección de Diseño de Obras Civiles.

• Proponer en tiempo y forma, en caso de ser necesario, la celebración de convenios, respecto a las modificaciones que la Ley establece, de los contratos de obra o servicio relacionado con la misma a su cargo y elaborar el dictamen que justifique el convenio.

• Proponer en tiempo y forma, en caso de ser necesario, la suspensión temporal o permanente de los trabajos, terminación anticipada o rescisión, de los contratos de obra o servicio relacionado con la misma a su cargo y elaborar el dictamen que lo justifique.

• Integrar la documentación que justifique y solicitar de forma oportuna a la Dirección de Administración de Contratos, la revisión y en su caso autorización de Precios Unitarios extraordinario, por conceptos fuera de catalogo y/o por volúmenes excedentes, y vigilar que se apliquen en las estimaciones correspondientes.

• Integrar la documentación que justifique y solicitar de forma oportuna a la Dirección de Administración de Contratos, la revisión y en su caso autorización ajuste de costos, y vigilar que se apliquen los factores en las estimaciones correspondientes.

• Constatar la conclusión de los trabajos, en tiempo y forma, y/o en su caso aplicar las sanciones establecidas contractualmente.

• Promover que el Acta de Entrega Recepción, se formalice dentro de los plazos establecidos por Ley y participar en el evento, vigilar que la liquidación se efectué dentro de los 100 días hábiles que establece la norma, o en su caso hacerlo de formas unilateral.

• Calcular y tramitar con la Subdirección de Área, la documentación que permita exigir por medio de la Dirección General, el resarcimiento de los pagos en exceso, así como los intereses generados en que las empresas contratistas hayan incurrido, en su caso realizar el trámite por medio de la Dirección de Construcción de Obras Civiles ante la Subdirección Jurídica, lo procedente para que lleve a cabo las acciones jurídicas para recuperar los pagos en exceso, los anticipos no amortizados y las garantías de cumplimiento, de anticipo, de vicios ocultos, y el seguro de daño a terceros, en caso de negativa de las empresas constructoras o las de supervisión y dar seguimiento.

• Preparar la documentación requerida por los órganos de control previa solicitud de la Subdirección de Área.

• Promover, coordinar y participar en las juntas de coordinación e información con las empresas constructoras, las supervisoras y las proyectistas que intervengan en la ejecución de las obras.

• Realizar las siguientes actividades cuando la residencia de supervisión sea externa:

Dar apertura y custodiar la bitácora del contrato de la supervisión externa para asentar las instrucciones necesarias, así como las solicitudes y consultas que ésta le formule y sus correspondientes respuestas;

Vigilar que las actividades de la supervisión externa se efectúen de acuerdo a los señalamientos de la normativa vigente, al contrato y a sus términos de referencia;

Aprobar y autorizar las estimaciones del contrato de supervisión externa, previa verificación de la ejecución de los alcances de los conceptos del catálogo del contrato; integrando el expediente que acredite la procedencia del pago;

En caso de que, en el desarrollo de los servicios de supervisión contratados se generen conceptos de trabajos extraordinarios, ordenarlos y registrarlos en la bitácora de supervisión externa;

Validar la entrega-recepción de los servicios de supervisión externa e integrar el expediente de finiquito del contrato de los servicios de supervisión.

• Las demás que le atribuyan expresamente las leyes, reglamentos y demás normativa aplicable a la materia, así como las que le sean conferidas por sus superiores jerárquicos en el ámbito de su competencia.

SUBDIRECCIÓN DE OBRA CIVIL “C”.

FUNCIONES.

• Informar y acordar con la Dirección de Construcción de Obras Civiles, sobre el proceso del trámite y resolución de los asuntos relacionados con el desarrollo de las actividades en los frentes de trabajo a cargo de las Jefaturas de Unidad Departamental a su cargo.

• Emitir el nombramiento del residente de obra y hacerlo de conocimiento de la empresa constructora y de la supervisora.

• Verificar que las Residencias de Obra, las Residencias de Supervisión Interna y las Residencias de Supervisión Externa, en su caso, se establezcan con anterioridad al inicio de la obra.

• Vigilar que las bitácoras convencionales y/o electrónicas se abran en tiempo y forma y que se utilicen conforme a las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en materia de Obra Pública y las demás Normas aplicables.

• Vigilar que los conceptos de trabajos extraordinarios que se generen en el desarrollo de la obra o de los servicios, hayan sido instruidos por el Residente de Obra, se hayan hecho de manera oportuna de conocimiento de la Dirección de Construcción de Obras Civiles y se encuentren ordenados y registrados en la bitácora, incluidos los rendimientos de materiales, mano de obra, equipos y maquinaria respectivos, conforme las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública, y en apego a la normatividad aplicable.

• Revisar y comprobar que se cuente con el soporte documental de las estimaciones o ministraciones de obra o de servicios relacionados con las mismas, de las cantidades de trabajos ejecutados satisfactoriamente y previa autorización del Residente de Obra, aprobar para trámite de pago y remitirlas a la Dirección de Construcción de Obras Civiles para su trámite al área correspondiente.

• Verificar que las solicitudes de autorización de ajuste de costos, realizadas por los contratistas, se hayan presentado de conformidad a la normatividad vigente, y de ser procedente realizar el dictamen correspondiente, con los anexos que sean necesarios.

• Administrar y aprobar la plantilla de personal asignado a la Subdirección de Área, para continuar con el trámite correspondiente.

• Coordinar y Programar a través de la Residencia de Obra las entregas parciales o la totalidad de la obra y/o servicio relacionado con la misma, al Organismo operador, de trabajos ejecutados satisfactoriamente, y con la documentación que se requiera, tales como manuales, guías, etc.

• Revisar y verificar que la solicitud para la revisión de los Precios Unitarios extraordinarios, por trabajos adicionales y/o por volúmenes excedentes, cumplan con las condiciones establecidas en las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en materia de Obra Pública, en su caso realizar las modificaciones necesarias al dictamen correspondiente.

• Revisar y verificar que las reclamaciones presentadas por los contratistas, cumplan con las condiciones establecidas en las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en materia de Obra Pública, en su caso realizar las modificaciones necesarias al dictamen correspondiente.

• Enviar a las Jefaturas de Unidad Departamental a su cargo, los Precios Unitarios extraordinarios, autorizados por la Dirección de Administración de Contratos y verificar su adecuada aplicación.

• Verificar que se lleve a cabo la aplicación de los factores de ajuste de costos autorizados en base a los términos de la normatividad vigente.

• Cuando sea necesario, llevar a cabo las acciones legales, para que se realicen las Gestiones ante el área Jurídica, para recuperar los pagos en exceso, los anticipos no amortizados, reclamar las garantías de cumplimiento, de anticipo, vicios ocultos y/o el seguro de daños a terceros.

• Integrar la documentación soporte requerida, para realizar las gestiones ante la Subdirección Jurídica para los casos de terminación anticipada, suspensión temporal o definitiva y/o rescisión de los contratos de obra y servicios relacionados con las mismas.

• Conjuntar y revisar la documentación requerida por los órganos de control, y enviarla oficialmente al responsable de brindar la atención a los órganos de control.

• Coordinar a las Jefaturas de Unidad Departamental a su cargo, encargadas de la construcción de obra, para realizar las acciones que permitan la correcta ejecución de las obras, el aseguramiento de calidad, control de calidad, modificaciones al proyecto y resolución inmediata de los problemas que surjan durante el desarrollo de la obra.

• Dirigir las juntas de coordinación e información en las que intervengan las Jefaturas de Unidad Departamental a su cargo, las residencias de obra civil, las empresas contratistas que intervengan en la ejecución de las obras o servicios relacionados con las mismas, e informar a la Dirección de Construcción para su conocimiento.

• Comprobar que las Jefaturas de Unidad Departamental a su cargo, cuenten con los documentos e informes necesarios para el control de la obra, así como aquellos para la formalización del aviso de constatación de terminación de los trabajos, acta de entrega recepción y las liquidaciones de los contratos.

• Instrumentar los medios necesarios de control, para evitar que: queden anticipos sin amortizar; y/o se efectúen pagos en exceso.

• Comprobar que las Jefaturas de Unidad Departamental a su cargo, organicen, integren y custodien el expediente único, en su tramo de control, hasta su terminación, para envío a la Dirección de Administración de Contratos.

• Las demás que le atribuyan expresamente las leyes, reglamentos y demás normatividad aplicable, así como las que le sean conferidas por sus superiores jerárquicos en el ámbito de su competencia.

JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE OBRA CIVIL “C”.

FUNCIONES.

• Acordar con la Subdirección de Obra Civil “C”, la ejecución de los asuntos relativos al desarrollo, trámites y resoluciones a seguir concernientes a su área.

• Conocer de forma previa, el sitio de realización de los trabajos, y verificar su congruencia con el Proyecto Ejecutivo.

• Verificar que la residencia de supervisión se establezca con anterioridad al inicio de la obra, proyecto integral o servicio relacionado con la misma.

• Notificar por escrito al contratista de la obra, o servicio relacionado con la misma, la designación del residente de obra y de supervisión externa y/o interna, asentarlo en nota de Bitácora, de igual forma notificar los cambios que se presenten durante el proceso de los trabajos.

• Proporcionar a la residencia de supervisión interna o externa, previo al inicio de los trabajos, la información vigente relativa a los proyectos ejecutivos, arquitectónicos, de ingeniería, especificaciones técnicas de la calidad de los materiales y especificaciones generales y particulares de construcción, catálogo de conceptos y sus alcances, programas de ejecución de los trabajos, de suministros, y de utilización de mano de obra y maquinaria; en su caso, términos de referencia y alcances de servicios; así como dictámenes, licencias y permisos que se requieran, para vigilar que se cumplan con los términos y condiciones en que fueron expedidos.

• Verificar en coordinación con la residencia de la supervisión interna o externa, que los trabajos a supervisar se realicen conforme a lo pactado en los contratos correspondientes, en cuanto a calidad, apego al proyecto, a los términos de referencia en su caso, a los tiempos de ejecución de los mismos, a los presupuestos autorizados y a los acordados por las partes, según lo dispone el artículo 53 de la LOPDF o a las convenios, o las ordenes de la Dirección General o de la Dirección de Construcción de Obras Civiles y/o Subdirección de Área, mediante la bitácora o los oficios notificados, atendiendo siempre los alcances establecidos en los términos de referencia o a los específicamente notificados para realizar por parte de la residencia de obra.

• Vigilar y controlar la ejecución de la obra pública, así como elaborar informes periódicos para hacerlos de conocimiento de sus superiores jerárquicos.

• Autorizar las estimaciones o ministraciones de las cantidades de trabajos ejecutados satisfactoriamente, de los contratos de obra o servicio relacionado con las mismas a su cargo, comprobando que los números generadores sea el documento suficiente que justifique el pago, y enviar para su trámite de pago a la Subdirección de Área.

• Llevar la Bitácora de Obra, por los medios convencionales y/o electrónicos, según sea el caso yen apego a las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en materia de Obra Pública.

• Registrar en la bitácora convencional o electrónica según sea el caso, los conceptos autorizados de trabajos extraordinarios y excedentes en cantidades de obra, que se generen en el desarrollo de la obra o de los servicios relacionados con las mismas de los contratos a su cargo, señalando volúmenes, rendimientos de materiales, mano de obra, equipos y maquinaria, conforme a lo establecido en las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos, en materia de obra.

• Instruir a la residencia de supervisión interna o externa, o al contratista de obra, a través de la Bitácora convencional o electrónica, según sea el caso, las acciones necesarias para la correcta ejecución de los trabajos.

• Integrar y reguardar, dentro del ámbito de su competencia, el expediente único del contrato de obra y/o servicio relacionado con las mismas, en apego a las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en materia de Obra Pública, hasta la liquidación y prepararlo para remitirlo a la Dirección de Administración de Contratos.

• Compilar la documentación soporte como: planos de obra terminada o actualizados, normas y especificaciones aplicables y los propios del proyecto, manuales, instructivos de operación, conservación y mantenimiento, certificados y/o pólizas de garantía y calidad de los bienes instalados, para las entregas parciales o la totalidad de la obra y/o servicio relacionado con la misma al Organismo Operador.

• Resolver de forma escrita, clara y oportuna las consultas, dudas o aclaraciones que presente la residencia de supervisión interna y/o externa sobre los aspectos técnicos para la realización de los trabajos.

• Llevar el registro y control presupuestal de los contratos de obra, o servicios relacionados con las mismas a su cargo.

• Promover que los trabajos se realicen de conformidad al programa autorizado, y a las especificaciones y alcances contratados, llevar el control del avance físico financiero de los contratos a su cargo.

• Integrar, mantener y custodiar el archivo de los contratos a su cargo, vigilando que la documentación se integre oportunamente y se mantenga actualizado, dentro de su ámbito de competencia y hasta la conclusión de los trabajos, para remitirlo a la Dirección de Administración de Contratos.

• Vigilar que los trabajos de obra o servicios relacionados con las mismas, se realice en estricto apego al proyecto ejecutivo autorizado, en caso de ser necesario solicitar las modificaciones de proyecto pertinentes a la Dirección de Diseño de Obras Civiles.

• Proponer en tiempo y forma, en caso de ser necesario, la celebración de convenios, respecto a las modificaciones que la Ley establece, de los contratos de obra o servicio relacionado con la misma a su cargo y elaborar el dictamen que justifique el convenio.

• Proponer en tiempo y forma, en caso de ser necesario, la suspensión temporal o permanente de los trabajos, terminación anticipada o rescisión, de los contratos de obra o servicio relacionado con la misma a su cargo y elaborar el dictamen que lo justifique.

• Integrar la documentación que justifique y solicitar de forma oportuna a la Dirección de Administración de Contratos, la revisión y en su caso autorización de Precios Unitarios extraordinario, por conceptos fuera de catalogo y/o por volúmenes excedentes, y vigilar que se apliquen en las estimaciones correspondientes.

• Integrar la documentación que justifique y solicitar de forma oportuna a la Dirección de Administración de Contratos, la revisión y en su caso autorización ajuste de costos, y vigilar que se apliquen los factores en las estimaciones correspondientes.

• Constatar la conclusión de los trabajos, en tiempo y forma, y/o en su caso aplicar las sanciones establecidas contractualmente.

• Promover que el Acta de Entrega Recepción, se formalice dentro de los plazos establecidos por Ley y participar en el evento, vigilar que la liquidación se efectué dentro de los 100 días hábiles que establece la norma, o en su caso hacerlo de forma unilateral.

• Calcular y tramitar con la Subdirección de Área, la documentación que permita exigir por medio de la Dirección General, el resarcimiento de los pagos en exceso, así como los intereses generados en que las empresas contratistas hayan incurrido, en su caso realizar el trámite por medio de la Dirección de Construcción de Obras Civiles ante la Subdirección Jurídica, lo procedente para que lleve a cabo las acciones jurídicas para recuperar los pagos en exceso, los anticipos no amortizados y las garantías de cumplimiento, de anticipo, de vicios ocultos, y el seguro de daño a terceros, en caso de negativa de las empresas constructoras o las de supervisión y dar seguimiento.

• Preparar la documentación requerida por los órganos de control previa solicitud de la Subdirección de Área.

• Promover, coordinar y participar en las juntas de coordinación e información con las empresas constructoras, las supervisoras y las proyectistas que intervengan en la ejecución de las obras.

• Realizar las siguientes actividades cuando la residencia de supervisión sea externa:

a) Dar apertura y custodiar la bitácora del contrato de la supervisión externa para asentar las instrucciones necesarias, así como las solicitudes y consultas que ésta le formule y sus correspondientes respuestas;

b) Vigilar que las actividades de la supervisión externa se efectúen de acuerdo a los señalamientos de la normativa vigente, al contrato y a sus términos de referencia;

c) Aprobar y autorizar las estimaciones del contrato de supervisión externa, previa verificación de la ejecución de los alcances de los conceptos del catálogo del contrato; integrando el expediente que acredite la procedencia del pago;

d) En caso de que, en el desarrollo de los servicios de supervisión contratados se generen conceptos de trabajos extraordinarios, ordenarlos y registrarlos en la bitácora de supervisión externa;

e) Validar la entrega-recepción de los servicios de supervisión externa e integrar el expediente de finiquito del contrato de los servicios de supervisión.

• Las demás que le atribuyan expresamente las leyes, reglamentos y demás normativa aplicable a la materia, así como las que le sean conferidas por sus superiores jerárquicos en el ámbito de su competencia.

JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE RESIDENCIA DE OBRA “C1”.

FUNCIONES.

• Acordar con la Subdirección de Obra Civil “C”, la ejecución de los asuntos relativos al desarrollo, trámites y resoluciones a seguir concernientes a su área.

• Conocer de forma previa, el sitio de realización de los trabajos, y verificar su congruencia con el Proyecto Ejecutivo.

• Verificar que la residencia de supervisión se establezca con anterioridad al inicio de la obra, proyecto integral o servicio relacionado con la misma.

• Notificar por escrito al contratista de la obra, o servicio relacionado con la misma, la designación del residente de obra y de supervisión externa y/o interna, asentarlo en nota de Bitácora, de igual forma notificar los cambios que se presenten durante el proceso de los trabajos.

• Proporcionar a la residencia de supervisión interna o externa, previo al inicio de los trabajos, la información vigente relativa a los proyectos ejecutivos, arquitectónicos, de ingeniería, especificaciones técnicas de la calidad de los materiales y especificaciones generales y particulares de construcción, catálogo de conceptos y sus alcances, programas de ejecución de los trabajos, de suministros, y de utilización de mano de obra y maquinaria; en su caso, términos de referencia y alcances de servicios; así como dictámenes, licencias y permisos que se requieran, para vigilar que se cumplan con los términos y condiciones en que fueron expedidos.

• Verificar en coordinación con la residencia de la supervisión interna o externa, que los trabajos a supervisar se realicen conforme a lo pactado en los contratos correspondientes, en cuanto a calidad, apego al proyecto, a los términos de referencia en su caso, a los tiempos de ejecución de los mismos, a los presupuestos autorizados y a los acordados por las partes, según lo dispone el artículo 53 de la LOPDF o a las convenios, o las ordenes de la Dirección General o de la Dirección de Construcción de Obras Civiles y/o Subdirección de Área, mediante la bitácora o los oficios notificados, atendiendo siempre los alcances establecidos en los términos de referencia o a los específicamente notificados para realizar por parte de la residencia de obra.

• Vigilar y controlar la ejecución de la obra pública, así como elaborar informes periódicos para hacerlos de conocimiento de sus superiores jerárquicos.

• Autorizar las estimaciones o ministraciones de las cantidades de trabajos ejecutados satisfactoriamente, de los contratos de obra o servicio relacionado con las mismas a su cargo, comprobando que los números generadores sea el documento suficiente que justifique el pago, y enviar para su trámite de pago a la Subdirección de Área.

• Llevar la Bitácora de Obra, por los medios convencionales y/o electrónicos, según sea el caso yen apego a las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en materia de Obra Pública.

• Registrar en la bitácora convencional o electrónica según sea el caso, los conceptos autorizados de trabajos extraordinarios y excedentes en cantidades de obra, que se generen en el desarrollo de la obra o de los servicios relacionados con las mismas de los contratos a su cargo, señalando volúmenes, rendimientos de materiales, mano de obra, equipos y maquinaria, conforme a lo establecido en las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos, en materia de obra.

• Instruir a la residencia de supervisión interna o externa, o al contratista de obra, a través de la Bitácora convencional o electrónica, según sea el caso, las acciones necesarias para la correcta ejecución de los trabajos.

• Integrar y reguardar, dentro del ámbito de su competencia, el expediente único del contrato de obra y/o servicio relacionado con las mismas, en apego a las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en materia de Obra Pública, hasta la liquidación y prepararlo para remitirlo a la Dirección de Administración de Contratos.

• Compilar la documentación soporte como: planos de obra terminada o actualizados, normas y especificaciones aplicables y los propios del proyecto, manuales, instructivos de operación, conservación y mantenimiento, certificados y/o pólizas de garantía y calidad de los bienes instalados, para las entregas parciales o la totalidad de la obra y/o servicio relacionado con la misma al Organismo Operador.

• Resolver de forma escrita, clara y oportuna las consultas, dudas o aclaraciones que presente la residencia de supervisión interna y/o externa sobre los aspectos técnicos para la realización de los trabajos.

• Llevar el registro y control presupuestal de los contratos de obra, o servicios relacionados con las mismas a su cargo.

• Promover que los trabajos se realicen de conformidad al programa autorizado, y a las especificaciones y alcances contratados, llevar el control del avance físico financiero de los contratos a su cargo.

• Integrar, mantener y custodiar el archivo de los contratos a su cargo, vigilando que la documentación se integre oportunamente y se mantenga actualizado, dentro de su ámbito de competencia y hasta la conclusión de los trabajos, para remitirlo a la Dirección de Administración de Contratos.

• Vigilar que los trabajos de obra o servicios relacionados con las mismas, se realice en estricto apego al proyecto ejecutivo autorizado, en caso de ser necesario solicitar las modificaciones de proyecto pertinentes a la Dirección de Diseño de Obras Civiles.

• Proponer en tiempo y forma, en caso de ser necesario, la celebración de convenios, respecto a las modificaciones que la Ley establece, de los contratos de obra o servicio relacionado con la misma a su cargo y elaborar el dictamen que justifique el convenio.

• Proponer en tiempo y forma, en caso de ser necesario, la suspensión temporal o permanente de los trabajos, terminación anticipada o rescisión, de los contratos de obra o servicio relacionado con la misma a su cargo y elaborar el dictamen que lo justifique.

• Integrar la documentación que justifique y solicitar de forma oportuna a la Dirección de Administración de Contratos, la revisión y en su caso autorización de Precios Unitarios extraordinario, por conceptos fuera de catalogo y/o por volúmenes excedentes, y vigilar que se apliquen en las estimaciones correspondientes.

• Integrar la documentación que justifique y solicitar de forma oportuna a la Dirección de Administración de Contratos, la revisión y en su caso autorización ajuste de costos, y vigilar que se apliquen los factores en las estimaciones correspondientes.

• Constatar la conclusión de los trabajos, en tiempo y forma, y/o en su caso aplicar las sanciones establecidas contractualmente.

• Promover que el Acta de Entrega Recepción, se formalice dentro de los plazos establecidos por Ley y participar en el evento, vigilar que la liquidación se efectué dentro de los 100 días hábiles que establece la norma, o en su caso hacerlo de forma unilateral.

• Calcular y tramitar con la Subdirección de Área, la documentación que permita exigir por medio de la Dirección General, el resarcimiento de los pagos en exceso, así como los intereses generados en que las empresas contratistas hayan incurrido, en su caso realizar el trámite por medio de la Dirección de Construcción de Obras Civiles ante la Subdirección Jurídica, lo procedente para que lleve a cabo las acciones jurídicas para recuperar los pagos en exceso, los anticipos no amortizados y las garantías de cumplimiento, de anticipo, de vicios ocultos, y el seguro de daño a terceros, en caso de negativa de las empresas constructoras o las de supervisión y dar seguimiento.

• Preparar la documentación requerida por los órganos de control previa solicitud de la Subdirección de Área.

• Promover, coordinar y participar en las juntas de coordinación e información con las empresas constructoras, las supervisoras y las proyectistas que intervengan en la ejecución de las obras.

• Realizar las siguientes actividades cuando la residencia de supervisión sea externa:

a) Dar apertura y custodiar la bitácora del contrato de la supervisión externa para asentar las instrucciones necesarias, así como las solicitudes y consultas que ésta le formule y sus correspondientes respuestas;

b) Vigilar que las actividades de la supervisión externa se efectúen de acuerdo a los señalamientos de la normativa vigente, al contrato y a sus términos de referencia;

c) Aprobar y autorizar las estimaciones del contrato de supervisión externa, previa verificación de la ejecución de los alcances de los conceptos del catálogo del contrato; integrando el expediente que acredite la procedencia del pago;

d) En caso de que, en el desarrollo de los servicios de supervisión contratados se generen conceptos de trabajos extraordinarios, ordenarlos y registrarlos en la bitácora de supervisión externa;

e) Validar la entrega-recepción de los servicios de supervisión externa e integrar el expediente de finiquito del contrato de los servicios de supervisión.

• Las demás que le atribuyan expresamente las leyes, reglamentos y demás normativa aplicable a la materia, así como las que le sean conferidas por sus superiores jerárquicos en el ámbito de su competencia.

JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE RESIDENCIA DE OBRA “C2”.

FUNCIONES.

• Acordar con la Subdirección de Obra Civil “C”, la ejecución de los asuntos relativos al desarrollo, trámites y resoluciones a seguir concernientes a su área.

• Conocer de forma previa, el sitio de realización de los trabajos, y verificar su congruencia con el Proyecto Ejecutivo.

• Verificar que la residencia de supervisión se establezca con anterioridad al inicio de la obra, proyecto integral o servicio relacionado con la misma.

• Notificar por escrito al contratista de la obra, o servicio relacionado con la misma, la designación del residente de obra y de supervisión externa y/o interna, asentarlo en nota de Bitácora, de igual forma notificar los cambios que se presenten durante el proceso de los trabajos.

• Proporcionar a la residencia de supervisión interna o externa, previo al inicio de los trabajos, la información vigente relativa a los proyectos ejecutivos, arquitectónicos, de ingeniería, especificaciones técnicas de la calidad de los materiales y especificaciones generales y particulares de construcción, catálogo de conceptos y sus alcances, programas de ejecución de los trabajos, de suministros, y de utilización de mano de obra y maquinaria; en su caso, términos de referencia y alcances de servicios; así como dictámenes, licencias y permisos que se requieran, para vigilar que se cumplan con los términos y condiciones en que fueron expedidos.

• Verificar en coordinación con la residencia de la supervisión interna o externa, que los trabajos a supervisar se realicen conforme a lo pactado en los contratos correspondientes, en cuanto a calidad, apego al proyecto, a los términos de referencia en su caso, a los tiempos de ejecución de los mismos, a los presupuestos autorizados y a los acordados por las partes, según lo dispone el artículo 53 de la LOPDF o a las convenios, o las ordenes de la Dirección General o de la Dirección de Construcción de Obras Civiles y/o Subdirección de Área, mediante la bitácora o los oficios notificados, atendiendo siempre los alcances establecidos en los términos de referencia o a los específicamente notificados para realizar por parte de la residencia de obra.

• Vigilar y controlar la ejecución de la obra pública, así como elaborar informes periódicos para hacerlos de conocimiento de sus superiores jerárquicos.

• Autorizar las estimaciones o ministraciones de las cantidades de trabajos ejecutados satisfactoriamente, de los contratos de obra o servicio relacionado con las mismas a su cargo, comprobando que los números generadores sea el documento suficiente que justifique el pago, y enviar para su trámite de pago a la Subdirección de Área.

• Llevar la Bitácora de Obra, por los medios convencionales y/o electrónicos, según sea el caso yen apego a las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en materia de Obra Pública.

• Registrar en la bitácora convencional o electrónica según sea el caso, los conceptos autorizados de trabajos extraordinarios y excedentes en cantidades de obra, que se generen en el desarrollo de la obra o de los servicios relacionados con las mismas de los contratos a su cargo, señalando volúmenes, rendimientos de materiales, mano de obra, equipos y maquinaria, conforme a lo establecido en las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos, en materia de obra.

• Instruir a la residencia de supervisión interna o externa, o al contratista de obra, a través de la Bitácora convencional o electrónica, según sea el caso, las acciones necesarias para la correcta ejecución de los trabajos.

• Integrar y reguardar, dentro del ámbito de su competencia, el expediente único del contrato de obra y/o servicio relacionado con las mismas, en apego a las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en materia de Obra Pública, hasta la liquidación y prepararlo para remitirlo a la Dirección de Administración de Contratos.

• Compilar la documentación soporte como: planos de obra terminada o actualizados, normas y especificaciones aplicables y los propios del proyecto, manuales, instructivos de operación, conservación y mantenimiento, certificados y/o pólizas de garantía y calidad de los bienes instalados, para las entregas parciales o la totalidad de la obra y/o servicio relacionado con la misma al Organismo Operador.

• Resolver de forma escrita, clara y oportuna las consultas, dudas o aclaraciones que presente la residencia de supervisión interna y/o externa sobre los aspectos técnicos para la realización de los trabajos.

• Llevar el registro y control presupuestal de los contratos de obra, o servicios relacionados con las mismas a su cargo.

• Promover que los trabajos se realicen de conformidad al programa autorizado, y a las especificaciones y alcances contratados, llevar el control del avance físico financiero de los contratos a su cargo.

• Integrar, mantener y custodiar el archivo de los contratos a su cargo, vigilando que la documentación se integre oportunamente y se mantenga actualizado, dentro de su ámbito de competencia y hasta la conclusión de los trabajos, para remitirlo a la Dirección de Administración de Contratos.

• Vigilar que los trabajos de obra o servicios relacionados con las mismas, se realice en estricto apego al proyecto ejecutivo autorizado, en caso de ser necesario solicitar las modificaciones de proyecto pertinentes a la Dirección de Diseño de Obras Civiles.

• Proponer en tiempo y forma, en caso de ser necesario, la celebración de convenios, respecto a las modificaciones que la Ley establece, de los contratos de obra o servicio relacionado con la misma a su cargo y elaborar el dictamen que justifique el convenio.

• Proponer en tiempo y forma, en caso de ser necesario, la suspensión temporal o permanente de los trabajos, terminación anticipada o rescisión, de los contratos de obra o servicio relacionado con la misma a su cargo y elaborar el dictamen que lo justifique.

• Integrar la documentación que justifique y solicitar de forma oportuna a la Dirección de Administración de Contratos, la revisión y en su caso autorización de Precios Unitarios extraordinario, por conceptos fuera de catalogo y/o por volúmenes excedentes, y vigilar que se apliquen en las estimaciones correspondientes.

• Integrar la documentación que justifique y solicitar de forma oportuna a la Dirección de Administración de Contratos, la revisión y en su caso autorización ajuste de costos, y vigilar que se apliquen los factores en las estimaciones correspondientes.

• Constatar la conclusión de los trabajos, en tiempo y forma, y/o en su caso aplicar las sanciones establecidas contractualmente.

• Promover que el Acta de Entrega Recepción, se formalice dentro de los plazos establecidos por Ley y participar en el evento, vigilar que la liquidación se efectué dentro de los 100 días hábiles que establece la norma, o en su caso hacerlo de forma unilateral.

• Calcular y tramitar con la Subdirección de Área, la documentación que permita exigir por medio de la Dirección General, el resarcimiento de los pagos en exceso, así como los intereses generados en que las empresas contratistas hayan incurrido, en su caso realizar el trámite por medio de la Dirección de Construcción de Obras Civiles ante la Subdirección Jurídica, lo procedente para que lleve a cabo las acciones jurídicas para recuperar los pagos en exceso, los anticipos no amortizados y las garantías de cumplimiento, de anticipo, de vicios ocultos, y el seguro de daño a terceros, en caso de negativa de las empresas constructoras o las de supervisión y dar seguimiento.

• Preparar la documentación requerida por los órganos de control previa solicitud de la Subdirección de Área.

• Promover, coordinar y participar en las juntas de coordinación e información con las empresas constructoras, las supervisoras y las proyectistas que intervengan en la ejecución de las obras.

• Realizar las siguientes actividades cuando la residencia de supervisión sea externa:

a) Dar apertura y custodiar la bitácora del contrato de la supervisión externa para asentar las instrucciones necesarias, así como las solicitudes y consultas que ésta le formule y sus correspondientes respuestas;

b) Vigilar que las actividades de la supervisión externa se efectúen de acuerdo a los señalamientos de la normativa vigente, al contrato y a sus términos de referencia;

c) Aprobar y autorizar las estimaciones del contrato de supervisión externa, previa verificación de la ejecución de los alcances de los conceptos del catálogo del contrato; integrando el expediente que acredite la procedencia del pago;

d) En caso de que, en el desarrollo de los servicios de supervisión contratados se generen conceptos de trabajos extraordinarios, ordenarlos y registrarlos en la bitácora de supervisión externa;

e) Validar la entrega-recepción de los servicios de supervisión externa e integrar el expediente de finiquito del contrato de los servicios de supervisión.

• Las demás que le atribuyan expresamente las leyes, reglamentos y demás normativa aplicable a la materia, así como las que le sean conferidas por sus superiores jerárquicos en el ámbito de su competencia.

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS.

FUNCIONES.

• Acordar con el Director General las políticas y acciones a seguir en lo concerniente a cuestiones del ámbito de su competencia.

• Establecer los alcances de los programas de la Obra Electromecánica a ejecutar, anuales y multianuales, así como proporcionar los requerimientos y términos de referencia para su integración a las bases de licitación a la Dirección de Administración de Contratos, con base en las definiciones proporcionadas y debidamente autorizadas por la Dirección de Diseño de Instalaciones Electromecánicas.

• Colaborar en el ámbito de su competencia, con la Dirección de Administración de Contratos en la elaboración de las bases relacionadas con la Obra Electromecánica, en el caso de licitación pública o invitación restringida a cuando menos tres concursantes, así como participar en el proceso de las licitaciones.

• Coordinar la atención y seguimiento a las solicitudes de información pública que se realicen a la Dirección de Construcción de Obras Civiles a través de la Oficina de Información Pública del Proyecto Metro del Distrito Federal.

• Establecer lineamientos para coordinar y controlar la Obra Electromecánica que se ejecute, con base en los proyectos ejecutivos y especificaciones autorizados, así como dar seguimiento a las modificaciones que sean necesario efectuar a los mismos, en los plazos contractuales y de acuerdo a los programas particulares de cada uno de los sistemas.

• Coordinar la administración y control del suministro y entrega de materiales y equipos electromecánicos, electrónicos y de vías, según los programas generales de la Obra Electromecánica, así como observar y exigir se practique un buen control de calidad y manejo de los mismos, desde su fabricación hasta su instalación en sitio.

• Coordinar, conjuntamente con la Dirección de Construcción de Obras Civiles, la recepción de los tramos de obra civil terminados que cumplan con las especificaciones autorizadas en el proyecto, para iniciar los trabajos de instalación de la obra electromecánica.

• Coordinar y dar seguimiento a la instalación de los equipos y materiales de los sistemas de la Obra Electromecánica, así como a las modificaciones que sea necesario efectuar al proyecto.

• Coordinar conjuntamente con la Dirección de Obras Inducidas, los trámites de orden técnico, ante Luz y Fuerza del Centro, para la contratación del suministro de la energía eléctrica requerida para el funcionamiento de la línea.

• Coordinar y dar seguimiento al cierre del contrato de obra, así como la entrega formal de las instalaciones electromecánicas, electrónicas y de vías, debidamente terminadas, al Organismo Operador.

• Administrar la información técnica, impresa o digitalizada, que sea remitida a la Dirección de Construcción de Instalaciones Electromecánicas por la Dirección de Diseño de Instalaciones Electromecánicas, que haya sido generada y/o validada por esta última.

• Autorizar el Dictamen técnico administrativo, como documentación soporte propuesto, para la elaboración de convenios modificatorios de los contratos de obra y servicios relacionados con la misma a cargo de la Dirección de Construcción de Instalaciones Electromecánicas.

• Autorizar el Dictamen técnico y la documentación soporte propuesto, para el inicio del procedimiento de suspensión de obra, terminación anticipada y/o rescisión administrativa de los contratos de obra y servicios relacionados con la misma a cargo de la Dirección de Construcción de Instalaciones Electromecánicas, para su envío a la Subdirección Jurídica.

• Expedir y suscribir el nombramiento escrito del funcionario público que fungirá como Residente de Obra adscrito a la Dirección de Construcción de Instalaciones Electromecánicas.

• Autorizar para tramite de pago en el ámbito de su competencia, las estimaciones y/o ministraciones de los contratos de obra y servicios relacionados con la misma, a cargo de la Dirección de Construcción de Instalaciones Electromecánicas

• Coordinar, evaluar y autorizar la plantilla del personal asignado a la Dirección de Construcción de Instalaciones Electromecánicas.

• Coordinar las entregas parciales o la totalidad de la obra y servicios relacionados con la misma, así como la documentación soporte: planos de obra terminada o actualizados, normas y especificaciones aplicables, manuales e instructivos de operación, conservación y mantenimiento, certificados y/o pólizas de garantía y calidad de bienes instalados, al Organismo Operador, para su puesta en servicio y ser dada de alta como patrimonio del Gobierno del Distrito Federal.

• Coordinar el trámite y seguimiento a los conceptos de trabajos extraordinarios y volúmenes excedentes que se generen en el desarrollo de la obra o de los servicios relacionados con la misma, de los contratos a cargo de la Dirección de Construcción de Instalaciones Electromecánicas.

• Emitir oficio de visto bueno para que se proceda al análisis de los ajustes de costos que se generen en el desarrollo de la obra y de los servicios relacionados con la misma, de los contratos a cargo de la Dirección de Construcción de Instalaciones Electromecánicas.

• Participar, atender, presentar casos y dar seguimiento, de acuerdo con el ámbito de su competencia, en los Comités o Subcomités del Proyecto Metro del Distrito Federal.

• Evaluar técnicamente y justificar la adjudicación directa de las obras dentro de los montos de actuación autorizados, así como solicitar la elaboración de contratos y convenios a la Dirección de Administración de Contratos.

• Coordinar, asegurar y dar seguimiento a los contratos, anticipos, convenios, ministraciones, estimaciones, amortización de anticipos, oficios de ajustes de costos, actas de entrega-recepción y finiquitos de obra estableciendo los cargos de los servidores públicos que las suscriben, así como de quienes las autorizan, en el ámbito de su competencia.

• Planear las inversiones de la Obra Electromecánica de acuerdo al techo financiero autorizado del ejercicio presupuestal que corresponda.

• Coordinar la integración de documentos e información necesaria para atender los requerimientos de los Órganos de Control.

• Solicitar a la Dirección de Administración de Contratos la revalidación de los contratos multianuales y en su caso, anticipos correspondientes, según el techo financiero autorizado y la disponibilidad del presupuesto del ejercicio que se trate.

• Comunicar y solicitar a la Subdirección Jurídica, su intervención en los procedimientos administrativos de los contratos, que se incumplan, rescindan, terminen anticipadamente o se hayan suspendido temporal o definitivamente.

• Planear los recursos financieros necesarios para la contratación de servicios de apoyo.

• Coordinar el control y asegurar el expediente único que se genere en la Dirección de Construcción de Instalaciones Electromecánicas para su envío a la Dirección de Administración de Contratos el soporte documental generado inherente al ámbito de sus funciones y competencia.

• Establecer los programas de capacitación del personal de la Dirección de Construcción de Instalaciones Electromecánicas, a fin de mantenerlos actualizados en las nuevas tecnologías y normatividad vigente.

• Coordinar la atención y seguimiento a las solicitudes de información pública que se realicen a la Dirección de Construcción de Instalaciones Electromecánicas a través de la Oficina de Información Pública del Proyecto Metro del Distrito Federal.

• Remitir a la subdirección jurídica la documentación para la expedición de copias certificadas.

• Administrar y controlar los accesos al programa informático de la bitácora electrónica de obra pública a los usuarios finales, en el ámbito de su competencia.

• Revisar y en su caso actualizar el Manual Administrativo y de Procedimientos, en el ámbito de su competencia.

• Verificar y dar seguimiento a la entrega-recepción de los contratos de obra y servicios relacionados con la misma, a cargo de la Dirección de Construcción de Instalaciones Electromecánicas.

• Prever, planear y solicitar los recursos necesarios para la contratación de Servicios de Apoyo Técnico Especializado de acuerdo a las necesidades de la Dirección de Construcción de Instalaciones Electromecánicas.

• Participar en las licitaciones que requiera la Dirección de Construcción de Instalaciones Electromecánicas.

• Coordinar la terminación del proyecto con la Dirección de Diseño de Instalaciones Electromecánicas.

• Participar en las licitaciones que requiera la Dirección de Construcción de Instalaciones Electromecánicas.

• Prever, planear y solicitar los recursos necesarios para la contratación de Servicios de Apoyo Técnico Especializado de acuerdo a las necesidades de la Dirección de Construcción de Instalaciones Electromecánicas.

• Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos, así como las que le sean conferidas por sus superiores jerárquicos en el ámbito de su competencia.

JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ESTIMACIONES DE OBRA ELECTROMECÁNICA.

FUNCIONES.

• Acordar con el Subdirector de Obra Electromecánica las políticas y acciones a seguir en lo concerniente a cuestiones del ámbito de su competencia.

• Recabar la documentación requerida para la elaboración del anteproyecto del presupuesto de la obra electromecánica.

• Recabar el presupuesto de las licitaciones de la obra electromecánica, con base en el techo financiero autorizado del ejercicio presupuestal de que se trate.

• Supervisar el cumplimiento de programas de erogaciones de los contratos a cargo de la Dirección de Construcción de Instalaciones Electromecánicas.

• Analizar, dar seguimiento y registrar los contratos, convenios, pagos de anticipo, ministraciones y estimaciones para trámite de pago.

• Compilar los anexos que integran los contratos y anticipos, después de emitido el fallo, dando seguimiento al primero, desde su elaboración y hasta su formalización.

• Dar seguimiento a los periodos de ejecución y los programas de montos contractuales de las empresas contratistas y supervisoras con las Residencias de Obra, a fin de intervenir oportunamente en las modificaciones contractuales, que por necesidades en el proceso de ejecución de las mismas se requieran.

• Informar oportunamente sobre desviaciones en programas de obra contractuales.

• Recabar la documentación necesaria para la integración de los soportes y anexos que respalden dictámenes, a efecto de su elaboración, para realizar convenios de modificación procedentes a los contratos, así como preparar para conocimiento y/o dictaminación del Subcomité de Obras del Proyecto Metro del Distrito Federal. Dictaminados estos, preparar, proponer y avalar la formalización de su envío para el trámite que corresponda.

• Gestionar la formalización ante el área respectiva de las solicitudes de revalidación a los contratos anuales o multianuales, anticipos, sistematizar el seguimiento de los contratos que se incumplan, rescindan, terminen anticipadamente o se hayan suspendido temporal o definitivamente, formular los dictámenes técnicos de los contratos que requieran convenios.

• Gestionar la aplicación de los oficios de ajustes de costos y precios unitarios extraordinarios procedentes. Elaborar, formalizar, avalar y dar seguimiento al trámite de firmas correspondientes, así como revisar y avalar las revalidaciones, estimaciones, facturas, y actas de entrega-recepción.

• Informar periódicamente acerca del comportamiento presupuestal de los contratos a cargo de la Dirección de Construcción de Instalaciones Electromecánicas

• Recabar y analizar la documentación requerida para la integración de los informes que solicite la Dirección de Construcción de Instalaciones Electromecánicas.

• Compilar y asegurar el expediente correspondiente a la unidad a su cargo.

• Dar seguimiento a la integración de documentos requeridos para dar atención a las observaciones de los Órganos de Control.

• Elaborar y actualizar los Manuales Administrativos, en su ámbito de competencia.

• Analizar e informar acerca de los requerimientos y necesidades de capacitación del personal de la Jefatura de Unidad Departamental.

• Realizar la apertura de la bitácora electrónica de obra pública, así como el seguimiento de las mismas, en el ámbito de su competencia.

• Revisar y autorizar en el ámbito de su competencia, las estimaciones y/o ministraciones de los contratos de obra o servicios relacionados con la misma de los contratos a cargo de la Dirección de Diseño de Instalaciones Electromecánicas.

• Registrar en bitácora los conceptos de trabajos extraordinarios y volúmenes excedentes en cantidades de obra, que se generen en el desarrollo de la obra o servicios relacionados con la misma de los contratos a cargo de la Dirección de Construcción de Instalaciones Electromecánicas, en el ámbito de su competencia.

• Autorizar la procedencia de los ajustes de costos que solicite la contratista en el desarrollo de la obra o servicios relacionados con la misma de los contratos a cargo de la Dirección de Construcción de Instalaciones Electromecánicas, en el ámbito de su competencia.

• Participar en la Entrega-Recepción de las obras y validar la Entrega-Recepción de los servicios relacionados con la misma, en el ámbito de su competencia.

• Coordinar las acciones correspondientes para la clasificación, guarda y envío a la Dirección de Administración de Contratos el soporte documental generado inherente al ámbito de sus funciones y competencia.

• Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos, así como las que le sean conferidas por sus superiores jerárquicos en el ámbito de su competencia.

SUBDIRECCIÓN DE OBRA ELECTROMECÁNICA.

FUNCIONES.

• Acordar con el Director de Construcción de Instalaciones Electromecánicas las políticas y acciones a seguir en lo concerniente a cuestiones del ámbito de su competencia.

• Coordinar entre las Jefaturas de Unidad Departamental, la elaboración de los requerimientos y términos de referencia de las bases de licitación, de acuerdo a las definiciones proporcionadas y debidamente autorizadas por la Dirección de Diseño de Instalaciones Electromecánicas.

• Evaluar y dar seguimiento a la elaboración de los dictámenes respectivos de las ofertas técnicas presentadas por las empresas concursantes, en las licitaciones relacionadas con la obra electromecánica o con los servicios de la Supervisión que el Proyecto Metro del Distrito Federal efectúe.

• Verificar el correcto establecimiento de la bitácora de obra servicios previo al inicio de los trabajos, entre la residencia de obra y la supervisión y de la supervisión y el contratista

• Controlar la información técnica, impresa o digitalizada, que sea remitida a la Dirección de Construcción de Instalaciones Electromecánicas por la Dirección de Diseño de Instalaciones Electromecánicas, que haya sido generada y/o validada por esta última.

• Dar seguimiento a los trámites con Luz y Fuerza del Centro, para que se proporcione el suministro de energía eléctrica requerida para el funcionamiento de la Línea.

• Validar las estimaciones de los contratos de obra pública de las obras y/o servicios relacionados con la misma, a cargo de la Dirección de Construcción de Instalaciones Electromecánicas.

• Supervisar que los conceptos de trabajos extraordinarios y excedentes en cantidades de obra, que se generen en el desarrollo de la obra o de los servicios de los contratos a cargo de la Dirección de Construcción de Instalaciones Electromecánicas, se encuentren ordenados y registrados en la bitácora.

• Supervisar la procedencia de los ajustes de costos que se generen en el desarrollo de la obra o de los servicios relacionados con la misma, de los contratos a cargo de la Dirección de Construcción de Instalaciones Electromecánicas.

• Administrar y validar la plantilla del personal asignado a la Dirección de Construcción de Instalaciones Electromecánicas.

• Programar las entregas parciales o la totalidad de la obra y/o servicio relacionado con la misma al Organismo Operador, para su puesta en servicio y ser dada de alta como patrimonio del Gobierno del Distrito Federal.

• Coordinar con las áreas correspondientes del Contratista de la obra, las fechas de entrega de los materiales y equipos que conforman los distintos sistemas, así como, controlar y asegurar que los suministros cumplan con las especificaciones técnicas particulares, además de que exista un buen control de calidad y manejo de los mismos, desde su fabricación hasta su instalación en sitio.

• Asegurar al recibir las obras civiles terminadas, verificando el cumplimiento de las especificaciones autorizadas en el proyecto ejecutivo, para iniciar los trabajos de instalación de los equipos y materiales de la obra electromecánica.

• Coordinar las reuniones de trabajo con los Residentes de Obra, la Supervisión contratada y las Direcciones de Área del Proyecto Metro del Distrito Federal, para analizar y dar seguimiento a las modificaciones necesarias al proyecto ejecutivo, así como las reclamaciones presentadas por el Contratista.

• Coordinar, controlar y asegurar el cumplimiento de los planes y programas de fabricación, verificando se cumpla con las normas y especificaciones técnicas en cada uno de los equipos y materiales de los sistemas de la Obra Electromecánica. En caso de algún incumplimiento, solicitar se apliquen las acciones correctivas correspondientes.

• Coordinar, controlar y asegurar la instalación de materiales y equipos por cada uno de los sistemas de las instalaciones electromecánicas, electrónicas y de vías en los sitios de obra, verificando el cumplimiento del contrato de obra y el aseguramiento de calidad de los materiales y equipos, desde su proceso de fabricación, instalación, pruebas y hasta su puesta en servicio.

• Determinar reuniones de coordinación e información con los Residentes de Obra, la Supervisión y las áreas correspondientes del Contratista, para la resolución inmediata de problemas que surjan antes, durante y después de la ejecución de la obra, hasta el cumplimiento cabal de los programas establecidos.

• Coordinar y dar seguimiento a la recopilación de los elementos soporte para dictámenes técnicos en el caso de modificaciones necesarias que requieran los sistemas de la Obra Electromecánica, durante el proceso de su ejecución, para la elaboración de convenios anexos al contrato correspondiente.

• Coordinar, controlar y asegurar la realización de las pruebas funcionales y operativas, de los sistemas de la Obra Electromecánica, en donde deben participar, los Residentes de Obra, la Supervisión, el Contratista y el Organismo Operador, para posteriormente dar inicio al Periodo de Observación (Marcha en Vacio) y finalmente la Puesta en Servicio de la Línea.

• Verificar el aviso de terminación de obra y de servicios de los diferentes contratistas.

• Coordinar e inspeccionar el proceso de entrega/recepción oportuna de los diferentes sistemas electromecánicos y electrónicos al Organismo Operador.

• Coordinar la actualización de los Manuales Administrativos, en el ámbito de su competencia.

• Coordinar y programar la inversión de las obras de las instalaciones electromecánicas, electrónicas y de vías, del ejercicio presupuestal de que se trate, de acuerdo al techo financiero autorizado.

• Verificar y dar seguimiento a la elaboración de contratos, convenios, anticipos, penalizaciones, actas de entrega recepción, cierres, liquidaciones y finiquitos, de los trabajos devengados, ministraciones, estimaciones, facturas y oficios de ajustes de costos y dictámenes de apoyo.

• Vigilar y asegurar los programas contractuales de obra y supervisión, así como los presupuestos asignados a cada uno de ellos, hasta el cumplimiento cabal de los mismos.

• Coordinar la integración de documentos e información requerida por los Órganos de Control y autoridades superiores.

• Coordinar y asegurar el expediente de la Obra Pública que se genere en la Subdirección de Obra Electromecánica.

• Coordinar, planear y recomendar cursos de capacitación y actualización técnica para el personal técnico y administrativo.

• Coordinar las acciones correspondientes para la clasificación, guarda y envío a la Dirección de Administración de Contratos el soporte documental generado inherente al ámbito de sus funciones y competencia.

• Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos, así como las que le sean conferidas por sus superiores jerárquicos en el ámbito de su competencia.

JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MANDO CENTRALIZADO.

FUNCIONES.

• Acordar con el Subdirector de Obra Electromecánica las políticas y acciones a seguir en lo concerniente a cuestiones del ámbito de su competencia.

• Colaborar en la integración de las bases de licitación relacionadas con la Obra Electromecánica, para la construcción o ampliación de las líneas de metro, elaborando los requerimientos y términos respecto a la fabricación, instalación y pruebas de los sistemas electrónicos.

• Analizar y evaluar las ofertas técnicas presentadas por los participantes en las licitaciones correspondientes, respecto a la fabricación, instalación y pruebas de los sistemas electrónicos, proponiendo y avalando el dictamen técnico correspondiente.

• Analizar el proyecto ejecutivo en cuanto a fabricación, instalación y pruebas de los equipos y materiales de los sistemas electrónicos, proponiendo en su caso, las modificaciones correspondientes.

• Verificar que haya compatibilidad total en la interface que hacen los equipos electrónicos con todos sistemas de la obra electromecánica involucrados, previo al inicio de la fabricación de los equipos y materiales de los sistemas electrónicos.

• Analizar con la Supervisión y el área de control de calidad, la lista de equipos y materiales que presente el Contratista, para ser fabricados o suministrados por él, con base en lo establecido en el contrato respecto a los sistemas electrónicos.

• Analizar la congruencia entre los programas y la realización física de la Obra Civil, respecto de las necesidades de la Obra Electromecánica para coadyuvar en la reformulación en su caso, de los programas de instalación, pruebas y puesta en servicio de los sistemas electrónicos.

• Realizar reuniones de trabajo con el personal de la Supervisión y el Contratista, para el seguimiento de los trabajos de instalación de los equipos y materiales de los sistemas electrónicos.

• Dar seguimiento al cumplimiento de los planes y programas de fabricación, instalación, pruebas y puesta en servicio, verificando se cumpla con las normas, especificaciones técnicas y proyecto ejecutivo, en cada uno de los equipos y materiales de los sistemas electrónicos. En caso de algún incumplimiento, solicitar se apliquen las acciones correctivas correspondientes.

• Revisar y autorizar, en el ámbito de su competencia, las estimaciones y/o ministraciones de los contratos de obra y servicios relacionados con la misma, a cargo de la Dirección de Construcción de Instalaciones Electromecánicas.

• Autorizar los conceptos de trabajos extraordinarios y de volúmenes excedentes que se generen en el desarrollo de la obra o de los servicios relacionados con la misma, de los contratos a cargo de la Dirección de Construcción de Instalaciones Electromecánicas, en el ámbito de su competencia.

• Registrar en bitácora los conceptos de trabajos extraordinarios y volúmenes excedentes en cantidades de obra, que se generen en el desarrollo de la obra o de los servicios de los contratos a cargo de la Dirección de Construcción e Instalaciones Electromecánicas, en el ámbito de su competencia.

• Autorizar la procedencia de los ajustes de costos que se generen en el desarrollo de la obra o de los servicios relacionados con la misma, de los contratos a cargo de la Dirección de Construcción de Instalaciones Electromecánicas, en el ámbito de su competencia.

• Compilar la documentación soporte como: planos de obra terminada o actualizados, normas y especificaciones aplicables, manuales e instructivos de operación, conservación y mantenimiento, certificados y/o pólizas de garantía y calidad de bienes instalados, para las entregas parciales o la totalidad de la obra y/o servicio relacionado con la misma al Organismo Operador.

• Registrar en la Bitácora de Dirección los eventos importantes y las modificaciones que surjan durante el proceso de fabricación, instalación y pruebas de los sistemas electrónicos, vigilando a su vez que la Supervisión haga lo propio a través de la Bitácora de Obra, dando cabal cumplimiento a la estructuración y conformación de las bitácoras, en apego a la normatividad vigente.

• Presentar periódicamente informes a la Dirección de Construcción de Instalaciones Electromecánicas y Subdirección de Obra Electromecánica, respecto a los avances en la fabricación, instalación y pruebas de los equipos y materiales de los sistemas electrónicos.

• Recopilar los elementos soporte para la elaboración de los dictámenes técnicos, en el caso de modificaciones necesarias que requieran los sistemas electrónicos en el proceso de su ejecución, para la elaboración de convenios anexos al contrato correspondiente

• Programar y realizar junto con la Supervisión, el Contratista y el Organismo Operador, las pruebas funcionales y operativas, de tipo estático, globales y dinámicas a los sistemas electrónicos, avalando éstas junto con los participantes, para posteriormente dar inicio al Periodo de Observación (Marcha en Vacio) y finalmente la Puesta en Servicio de la Línea, por lo que debe solicitar al Contratista las garantías correspondientes conforme a lo establecido en el contrato.

• Asegurar que el Contratista mantenga en óptimas condiciones de operación los sistemas electromecánicos, hasta la entrega formal de éstos al Organismo Operador.

• Compilar y asegurar el expediente de la Obra Pública de las especialidades electrónicas.

• Realizar y avalar el cierre, la liquidación y el finiquito de la obra de los sistemas electrónicos.

• Asistir a cursos de capacitación y actualización técnica contractuales de las especialidades del área.

• Participar en la revisión y actualización de los Manuales Administrativos, en el ámbito de su competencia.

• Compilar e integrar los documentos e información requerida por los Órganos de Control y autoridades superiores.

• Realizar la apertura de la bitácora electrónica de obra pública, así como el seguimiento de las mismas, en el ámbito de su competencia.

• Participar en la Entrega-Recepción de las obras y validar la Entrega-Recepción de los servicios relacionados con la misma, en el ámbito de su competencia.

• Coordinar las acciones correspondientes para la clasificación, guarda y envío a la Dirección de Administración de Contratos el soporte documental generado inherente al ámbito de sus funciones y competencia.

• Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos, así como las que le sean conferidas por sus superiores jerárquicos en el ámbito de su competencia.

JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE VÍAS.

FUNCIONES.

• Acordar con el Subdirector de Obra Electromecánica las políticas y acciones a seguir en lo concerniente a cuestiones del ámbito de su competencia.

• Colaborar en la integración de las bases de licitación relacionadas con la Obra Electromecánica, para la construcción o ampliación de las líneas de metro, elaborando los requerimientos y términos de referencia, sistema de vías.

• Analizar y evaluar las ofertas técnicas presentadas por los participantes en las licitaciones correspondientes, respecto de la fabricación, instalación y pruebas del sistema de vías, proponiendo y avalando en su caso, el dictamen técnico correspondiente.

• Analizar el proyecto ejecutivo en cuanto a fabricación, instalación y pruebas de los equipos y materiales del sistema de vías, proponiendo en su caso, las modificaciones correspondientes.

• Verificar que haya compatibilidad total en la interface que hacen los equipos de vías con todos los sistemas de la obra electromecánica involucrados, previo al inicio de la fabricación de los equipos y materiales del sistema de vías.

• Analizar con la Supervisión y el área de control de calidad, la lista de equipos y materiales que presente el Contratista, para ser fabricados o suministrados por él, con base en lo establecido en el contrato respecto al sistema de vías.

• Analizar la congruencia entre los programas y la realización física de la Obra Civil, respecto a las necesidades de la Obra Electromecánica para coadyuvar en la reformulación en su caso, de los programas de instalación, pruebas y puesta en servicio del sistema de vías.

• Realizar reuniones de trabajo con el personal de la Supervisión y el Contratista, para el seguimiento de los trabajos de instalación de los equipos y materiales del sistema de vías.

• Dar seguimiento al cumplimiento de los planes y programas de fabricación, instalación, pruebas y puesta en servicio, verificando se cumpla con las normas, especificaciones técnicas y proyecto ejecutivo en cada uno de los equipos y materiales del sistema de vías. En caso de algún incumplimiento, solicitar se apliquen las acciones correctivas correspondientes.

• Revisar y autorizar en el ámbito de su competencia, las estimaciones y/o ministraciones de los contratos de obra y servicios relacionados con la misma, a cargo de la Dirección de Construcción de Instalaciones Electromecánicas.

• Autorizar los conceptos de trabajos extraordinarios y de volúmenes excedentes que se generen en el desarrollo de la obra o de los servicios relacionados con la misma, de los contratos a cargo de la Dirección de Construcción de Instalaciones Electromecánicas, en el ámbito de su competencia.

• Registrar en bitácora los conceptos de trabajos extraordinarios y volúmenes excedentes en cantidades de obra, que se generen en el desarrollo de la obra o de los servicios de los contratos a cargo de la Dirección de Construcción de Instalaciones Electromecánicas, en el ámbito de su competencia.

• Autorizar la procedencia de los ajustes de costos que se generen en el desarrollo de la obra o de los servicios relacionados con la misma, de los contratos a cargo de la Dirección de Construcción de Instalaciones Electromecánicas, en el ámbito de su competencia.

• Compilar la documentación soporte como: planos de obra terminada o actualizados, normas y especificaciones aplicables, manuales e instructivos de operación, conservación y mantenimiento, certificados y/o pólizas de garantía y calidad de bienes instalados, para las entregas parciales o la totalidad de la obra y/o servicio relacionado con la misma al Organismo Operador.

• Registrar en la Bitácora de Dirección los eventos importantes y las modificaciones que surjan durante el proceso de fabricación, instalación y pruebas del sistema de vías, vigilando a su vez que la Supervisión haga lo propio a través de la Bitácora de Obra, dando cabal cumplimiento a la estructuración y conformación de las bitácoras, en apego a la normatividad vigente.

• Presentar periódicamente informes a la Dirección de Construcción de Instalaciones Electromecánicas y Subdirección de Obra Electromecánica, respecto a los avances en la fabricación, instalación y pruebas de los equipos y materiales del sistema de vías.

• Recopilar los elementos soporte para la elaboración de los dictámenes técnicos, en el caso de modificaciones necesarias que requiera el sistema de vías en el proceso de su ejecución, para la elaboración de convenios anexos al contrato correspondiente.

• Programar y realizar junto con la Supervisión, el Contratista y el Organismo Operador, las pruebas funcionales y operativas, de tipo estático, globales y dinámicas al sistema de vías, avalando éstas junto con los participantes, para posteriormente dar inicio al Periodo de Observación (Marcha en Vacio) y finalmente la Puesta en Servicio de la Línea, por lo que debe solicitar al Contratista las garantías correspondientes conforme a lo establecido en el contrato.

• Asegurar que el Contratista mantenga en óptimas condiciones de operación el sistema de vías, hasta la entrega formal de éste al Organismo Operador.

• Compilar y asegurar el expediente de la Obra Pública de la especialidad de vías.

• Realizar y avalar el cierre, la liquidación y el finiquito de la obra respecto al sistema de vías.

• Asistir a cursos de capacitación y actualización técnica contractuales de las especialidades del área.

• Participar en la revisión y actualización de los Manuales Administrativos, en el ámbito de su competencia.

• Compilar e integrar los documentos e información requerida por los Órganos de Control y autoridades superiores.

• Realizar la apertura de la bitácora electrónica de obra pública, así como el seguimiento de las mismas, en el ámbito de su competencia.

• Participar en la Entrega-Recepción de las obras y validar la Entrega-Recepción de los servicios relacionados con la misma, en el ámbito de su competencia.

• Coordinar las acciones correspondientes para la clasificación, guarda y envío a la Dirección de Administración de Contratos el soporte documental generado inherente al ámbito de sus funciones y competencia.

• Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos, así como las que le sean conferidas por sus superiores jerárquicos en el ámbito de su competencia.

JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE INSTALACIONES MECÁNICAS.

FUNCIONES.

• Acordar con el Subdirector de Obra Electromecánica las políticas y acciones a seguir en lo concerniente a cuestiones del ámbito de su competencia.

• Colaborar en la integración de las bases de licitación relacionadas con la Obra Electromecánica, para la construcción o ampliación de las líneas de metro, elaborando los requerimientos y términos de referencia, respecto a la fabricación, instalación y pruebas de los sistemas electromecánicos.

• Analizar y evaluar las ofertas técnicas presentadas por los participantes en las licitaciones correspondientes, respecto a la fabricación, instalación y pruebas de los sistemas electromecánicos, proponiendo y avalando en su caso, el dictamen técnico correspondiente.

• Analizar el proyecto ejecutivo en cuanto a fabricación, instalación y pruebas de los equipos y materiales de los sistemas electromecánicos, proponiendo en su caso, las modificaciones correspondientes.

• Verificar que haya compatibilidad total en la interface que hacen los equipos electromecánicos con todos los demás sistemas de la obra electromecánica involucrados, previo al inicio de la fabricación de los equipos y materiales de los sistemas electromecánicos.

• Analizar con la Supervisión y el área de control de calidad, la lista de equipos y materiales que presente el Contratista, para ser fabricados o suministrados por él, con base en lo establecido en el contrato respecto a los sistemas electromecánicos.

• Analizar la congruencia entre los programas y la realización física de la Obra Civil, respecto de las necesidades de la Obra Electromecánica para coadyuvar en la reformulación en su caso, de los programas de instalación, pruebas y puesta en servicio de los sistemas electromecánicos.

• Realizar reuniones de trabajo con el personal de la Supervisión y el Contratista, para el seguimiento de los trabajos de instalación de los equipos y materiales de los sistemas electromecánicos.

• Dar seguimiento al cumplimiento de los planes y programas de fabricación, instalación, pruebas y puesta en servicio, verificando se cumpla con las normas, especificaciones técnicas y proyecto ejecutivo en cada uno de los equipos y materiales de los sistemas electromecánicos. En caso de algún incumplimiento, solicitar se apliquen las acciones correctivas correspondientes.

• Revisar y autorizar, en el ámbito de su competencia las estimaciones y/o ministraciones de los contratos de obra y servicios relacionados con la misma, a cargo de la Dirección de Construcción de Instalaciones Electromecánicas.

• Autorizar los conceptos de trabajos extraordinarios y de volúmenes excedentes que se generen en el desarrollo de la obra o de los servicios relacionados con la misma, de los contratos a cargo de la Dirección de Construcción de Instalaciones Electromecánicas, en el ámbito de su competencia.

• Registrar en bitácora los conceptos de trabajos extraordinarios y volúmenes excedentes en cantidades de obra, que se generen en el desarrollo de la obra o de los servicios de los contratos a cargo de la Dirección de Construcción de Instalaciones Electromecánicas, en el ámbito de su competencia.

• Autorizar la procedencia de los ajustes de costos que se generen en el desarrollo de la obra o de los servicios relacionados con la misma, de los contratos a cargo de la Dirección de Construcción de Instalaciones Electromecánicas, en el ámbito de su competencia.

• Compilar la documentación soporte como: planos de obra terminada o actualizados, normas y especificaciones aplicables, manuales e instructivos de operación, conservación y mantenimiento, certificados y/o pólizas de garantía y calidad de bienes instalados, para las entregas parciales o la totalidad de la obra y/o servicio relacionado con la misma al Organismo Operador.

• Registrar en la Bitácora de Dirección los eventos importantes y las modificaciones que surjan durante el proceso de fabricación, instalación y pruebas de los sistemas electromecánicos, vigilando a su vez que la Supervisión haga lo propio a través de la Bitácora de Obra, dando cabal cumplimiento a la estructuración y conformación de las bitácoras, en apego a la normatividad vigente.

• Presentar periódicamente informes a la Dirección de Construcción de Instalaciones Electromecánicas y Subdirección de Obra Electromecánica, respecto a los avances en la fabricación, instalación y pruebas de los equipos y materiales de los sistemas electromecánicos.

• Recopilar los elementos soporte para la elaboración de los dictámenes técnicos, en el caso de modificaciones necesarias que requieran los sistemas electromecánicos en el proceso de su ejecución, para la elaboración de convenios anexos al contrato correspondiente.

• Programar y realizar junto con la Supervisión, el Contratista y el Organismo Operador, las pruebas funcionales y operativas de tipo estático, globales y dinámicas a los sistemas electromecánicos, avalando éstas junto con los participantes, para posteriormente dar inicio al Periodo de Observación (Marcha en Vacio) y finalmente la Puesta en Servicio de la Línea, por lo que debe solicitar al Contratista las garantías correspondientes conforme a lo establecido en el contrato.

• Asegurar que el Contratista mantenga en óptimas condiciones de operación los sistemas electromecánicos, hasta la entrega formal de éstos al Organismo Operador.

• Compilar y asegurar el expediente de la Obra Pública de las especialidades electromecánicas.

• Realizar y avalar el cierre, la liquidación y el finiquito de la obra de los sistemas electromecánicos.

• Asistir a cursos de capacitación y actualización técnica contractuales, de las especialidades del área.

• Participar en la revisión y actualización de los Manuales Administrativos, en el ámbito de su competencia.

• Compilar e integrar los documentos e información requerida por los Órganos de Control y autoridades superiores.

• Realizar la apertura de la bitácora electrónica de obra pública, así como el seguimiento de las mismas, en el ámbito de su competencia.

• Participar en la Entrega-Recepción de las obras y validar la Entrega-Recepción de los servicios relacionados con la misma, en el ámbito de su competencia.

• Coordinar las acciones correspondientes para la clasificación, guarda y envío a la Dirección de Administración de Contratos el soporte documental generado inherente al ámbito de sus funciones y competencia.

• Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos, así como las que le sean conferidas por sus superiores jerárquicos en el ámbito de su competencia.

DIRECCIÓN DE OBRAS INDUCIDAS.

FUNCIONES.

• Acordar con el Director General del Proyecto Metro del Distrito Federal los asuntos de su competencia.

• Administrar y coordinar los trabajos por desarrollar, de acuerdo al techo financiero autorizado del ejercicio que corresponda, de las obras inducidas según los programas establecidos.

• Dirigir la formulación del Programa Operativo Anual de Obras Inducidas.

• Planear la solicitud de los recursos financieros necesarios para las contrataciones de los servicios de apoyo.

• Coordinar y participar en las presentaciones de obra a las delegaciones políticas, otras entidades, vecinos y agrupaciones.

• Dirigir la recopilación y remitir a la Dirección de Diseño de Obras Civiles, la información necesaria, de las instalaciones de servicios de las diferentes dependencias y particulares, para su consideración en los anteproyectos y proyectos de las obras encomendadas.

• Evaluar las alternativas de los proyectos del Proyecto Metro del Distrito Federal, en función de las obras inducidas y afectaciones.

• Dirigir las actividades para observar y orientar que los proyectos y las obras de liberación de interferencias y afectaciones, permitan el cumplimiento de los programas establecidos.

• Coordinar las actividades para obtener las licencias, permisos o autorizaciones de obra para liberar el área requerida en la ejecución de los trabajos en forma temporal o definitiva.

• Dirigir las actividades para la realización de obras inducidas con las dependencias, unidades administrativas, delegaciones, órganos desconcentrados, así como las entidades de la Administración Pública y privada involucradas.

• Participar en las Licitaciones de la Dirección de Obras Inducidas.

• Coordinar la valuación de los predios requeridos para la obra; adquisición, desocupación y su entrega al área de obra.

• Planear y dar seguimiento a los programas de entrega de predios necesarios para las obras encomendadas cuya adquisición no esté a cargo del Proyecto Metro del Distrito Federal.

• Planear, dirigir y dar seguimiento a las actividades necesarias para la desocupación de casas habitación, locales comerciales, industriales o de servicios que resulten afectados por las obras.

• Presentar la documentación para la licitación de contratos de obra pública y servicios relacionados con la misma, generados por Obras Inducidas.

• Solicitar a la Dirección de Administración de Contratos, cuando así se requiera, la elaboración de contratos, convenios y revalidaciones de contratos.

• Autorizar el Dictamen Técnico Administrativo, como documentación soporte para la elaboración de convenios modificatorios de los contratos de obra y servicios relacionados con la misma a cargo de la Dirección de Obras Inducidas.

• Autorizar el Dictamen Técnico y la documentación soporte para el inicio del procedimiento de suspensión de obra, terminación anticipada y/o rescisión administrativa de los contratos de obra y servicios relacionados con la misma a cargo de la Dirección de Obras Inducidas, para su envío a la Subdirección Jurídica.

• Coordinar, evaluar y autorizar la plantilla del personal asignado a la Dirección de Obras Inducidas.

• Autorizar para trámite de pago en el ámbito de su competencia, las estimaciones y/o ministraciones de los contratos de obra y servicios relacionados con la misma, que genere la Dirección de Obras Inducidas.

• Expedir y suscribir el nombramiento escrito del servidor público que fungirá como Residente de Obra adscrito a la Dirección de Obras Inducidas.

• Coordinar la atención y seguimiento de los conceptos de trabajos extraordinarios y de volúmenes excedentes que se generen en el desarrollo de la obra o de los servicios relacionados con la misma, de los contratos que genere la Dirección de Obras Inducidas.

• Coordinar la atención y seguimiento de los conceptos los ajustes de costos que se generen en el desarrollo de la obra o de los servicios relacionados con la misma, de los contratos que genere la Dirección de Obras Inducidas.

• Participar, atender, presentar casos y dar seguimiento, de acuerdo con el ámbito de su competencia, en los Comités o Subcomités del Proyecto Metro del Distrito Federal.

• Coordinar con la Dirección de Diseño de Obras Civiles, el trámite para la obtención de la Resolución Administrativa de impacto ambiental de las obras del Proyecto Metro del Distrito Federal.

• Dirigir y dar seguimiento al cumplimiento de las Resolución Administrativas de impacto ambiental de las obras del Proyecto Metro del Distrito Federal.

• Presentar para su tramitación a las instancias correspondientes, los convenios de indemnización a giros comerciales y de servicios afectados, por las obras realizadas por el Proyecto Metro del Distrito Federal.

• Autorizar el trámite de pago de anticipos, finiquitos de afectaciones, indemnizaciones, recibos y facturas, cuando estén a cargo del Proyecto Metro del Distrito Federal.

• Coordinar el trámite de los convenios para la realización de las obras inducidas que lleve a cabo el Proyecto Metro del Distrito Federal, con las dependencias, unidades administrativas, delegaciones, órganos desconcentrados, así como las entidades de la Administración Pública y privada involucradas.

• Instruir a la Subdirección Jurídica su intervención en contratos que se incumplan, rescindan, terminen anticipadamente o se hayan suspendido temporal y/o definitivamente, en el ámbito de su competencia.

• Coordinar las actividades necesarias para la entrega de las obras inducidas y obras exteriores que ejecutan las Direcciones de Áreas del Proyecto Metro del Distrito Federal, a las dependencias, unidades administrativas, delegaciones, órganos desconcentrados, así como las entidades de la administración pública y privada involucradas, para su resguardo, operación y mantenimiento excepto las de Agua Potable y Drenaje.

• Expedir la documentación solicitada por los Órganos de Control.

• Coordinar las acciones correspondientes para la clasificación, guarda y envío a la Dirección de Administración de Contratos el soporte documental generado inherente al ámbito de sus funciones y competencia.

• Coordinar conjuntamente con la Dirección de Construcción de Instalaciones Electromecánicas, los trámites de orden técnico, ante luz y fuerza del centro, para la contratación del suministro de la energía eléctrica requerida para el funcionamiento de la línea

• Coordinar las acciones de atención y concertación ciudadana inherentes a los proyectos y ejecución de obras.

• Presentar a la Dirección General del Proyecto Metro del Distrito Federal, los informes que solicite, de los casos particulares, comerciales y de servicios afectados por la obra pública realizada.

• Atender y canalizar a las áreas correspondientes, las quejas y sugerencias de la ciudadanía.

• Planear el diseño, elaboración y actualización de la página WEB del Proyecto Metro del Distrito Federal.

• Coordinar, elaborar y dar seguimiento a la constante actualización de la página WEB del Proyecto Metro del Distrito Federal.

• Coordinar, elaborar y dar seguimiento a la difusión de la obra del metro, mediante medios digitalizados o impresos (presentaciones de obra, dípticos, trípticos, cuadrípticos, volantes, mantas, etc.) de los cierres y desvíos de tránsito o avances de obra.

• Solicitar la capacitación del personal de la Dirección de Obras Inducidas.

• Coordinar la atención y seguimiento de las quejas o denuncias presentadas a Proyecto Metro del Distrito Federal.

• Coordinar a las Subdirecciones de Obras Inducidas, Técnica de Afectaciones y Jurídica, para llevar a cabo el acto de entrega - recepción de los inmuebles y su entrega a la Dirección de Construcción de Obras Civiles.

• Administrar y controlar los accesos al programa informático de la bitácora electrónica de obra pública a los usuarios finales, en el ámbito de su competencia.

• Verificar y dar seguimiento a la entrega-recepción de los contratos de obra y servicios relacionados con la misma, a cargo de la Dirección de Obras Inducidas.

• Prever, planear y solicitar los recursos necesarios para la contratación de Servicios de Apoyo Técnico Especializado de acuerdo a las necesidades de la Dirección de Obras Inducidas.

• Coordinar la atención y seguimiento a las solicitudes de información pública que se realicen a la Dirección de Obras Inducidas, a través de la Oficina de Información Pública del Proyecto Metro del Distrito Federal.

• Remitir a la Subdirección Jurídica la documentación para la expedición de copias certificadas.

• Participar en las licitaciones que requiera la Dirección de Obras Inducidas.

• Revisar y en su caso actualizar el Manual Administrativo y de Procedimientos, en el ámbito de su competencia.

• Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos, así como las que le sean conferidas por sus superiores jerárquicos en el ámbito de su competencia.

PARA EL CASO DE OBRA DE PROYECTO INTEGRAL, LA INTERVENCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS INDUCIDAS SERÁ:

• Coadyuvar, verificar, asesorar y orientar al contratista, para que gestione autorizaciones, pagos y ejecute la liberación de interferencias u Obras Inducidas, que afecten la construcción de la obra.

• Dirigir la coordinación interinstitucional y difusión de las obras relativas a la liberación de las interferencias.

• Coadyuvar con el contratista para que éste celebre convenios para la realización de las Obras Inducidas con las dependencias, unidades administrativas, delegaciones, órganos desconcentrados, así como las entidades de la Administración Pública y privada involucradas.

• Observar que la contratista cumpla con las recomendaciones que hagan las dependencias o empresas que por su naturaleza jurídica o relación contractual les corresponda, o bien, de los organismos operadores o del propio Gobierno del Distrito Federal, para preservar la integridad de las instalaciones que por cualquier razón no convenga su reubicación y sea posible ejecutar las obras.

• Asesorar, apoyar y dar seguimiento al proceso adquisitivo e indemnizatorio de las afectaciones de inmuebles y negocios sin perjuicio de la obligación del Organismo que efectúe la adquisición.

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE AFECTACIONES.

FUNCIONES.

• Acordar con el Director de Obras Inducidas los Asuntos de su Competencia.

• Planear y coordinar los trabajos a desarrollar, conforme a los requerimientos de afectaciones de las distintas áreas del Proyecto Metro del Distrito Federal.

• Coadyuvar en las presentaciones de obra, reuniones de trabajo y recorridos relativos a las afectaciones.

• Elaborar la información necesaria de afectaciones, para la formulación del Programa Operativo Anual de la Dirección de Obras Inducidas.

• Dar seguimiento a la entrega de la información recabada de las afectaciones a la Dirección de Diseño de Obras Civiles, para los anteproyectos y proyectos de obras encomendadas y coadyuvar en la definición de alternativas.

• Organizar, participar y dar seguimiento a las actividades para obtener las anuencias que se requieran para realizar los trabajos previos a las afectaciones.

• Organizar y participar en reuniones de trabajo para la revisión de programas, actividades y proyectos relacionados con las afectaciones, con las áreas del Proyecto Metro del Distrito Federal y con las dependencias, unidades administrativas, delegaciones, órganos desconcentrados, así como las entidades de la Administración Pública y privada involucradas.

• Presentar y dar seguimiento al envío de la información necesaria que se solicite para la elaboración de los dictámenes valuatorios de los inmuebles afectados.

• Promover, coordinar y dar seguimiento a las actividades encaminadas a la adquisición de predios afectados, desocupación y entrega y regularización de los mismos.

• Coordinar e intervenir en las actividades para la desocupación de locales comerciales, industriales y de servicios, así como casas habitación que resulten afectados por las obras.

• Orientar que los proyectos y las obras de liberación de afectaciones permitan el cumplimiento de los programas de obras.

• Coordinar la elaboración de la documentación y dictámenes, para su envío a la Dirección de Administración de Contratos, para la licitación de estudios socioeconómicos indemnizatorios a locales comerciales, industriales y de servicios.

• Participar en los Comités, Subcomités y grupos de trabajo que determine el Director de Obras Inducidas.

• Atender y dar seguimiento al trámite de pago, de daños a inmuebles, previo dictamen técnico y económico que se elabore con la Dirección de Construcción de Obras Civiles y la Dirección de Diseño de Obras Civiles.

• Coadyuvar con la Subdirección Jurídica en las actividades necesarias para la recepción y entrega a obra, de los predios requeridos por las obras que ejecuta el Proyecto Metro del Distrito Federal.

• Dar seguimiento al cumplimiento de los programas particulares y general del área de Afectaciones.

• Proponer a la Dirección de Obras Inducidas, los casos en que se considere necesaria la expropiación de predios.

• Solicitar y dar seguimiento ante la Dirección de Administración de Contratos, a las revalidaciones de los contratos multianuales según el presupuesto del área.

• Integrar la documentación e información requerida por los Órganos de Control.

• Participar y representar a la Dirección de Obras Inducidas, en la atención de quejas y sugerencias de la ciudadanía respecto a las afectaciones.

• Proponer los cursos de capacitación para el personal del área de Afectaciones.

• Coordinar las acciones correspondientes para la clasificación, guarda y envío a la Dirección de Administración de Contratos el soporte documental generado inherente al ámbito de funciones y competencia.

• Realizar la apertura de la bitácora electrónica de obra pública, así como el seguimiento de las mismas, en el ámbito de su competencia.

• Participar en la Entrega-Recepción de las obras y validar la Entrega-Recepción de los servicios relacionados con la misma, en el ámbito de su competencia.

• Autorizar en el ámbito de su competencia las estimaciones y/o ministraciones de los contratos de obra y servicios relacionados con la misma, a cargo de la Dirección de Obras Inducidas.

• Elaborar los expedientes técnicos que se requieran para solicitar el trámite de expropiación

• Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos, así como las que le sean conferidas por sus superiores jerárquicos en el ámbito de su competencia.

SUBDIRECCIÓN DE OBRAS INDUCIDAS.

FUNCIONES.

• Acordar con el Director de Obras Inducidas los Asuntos de su Competencia.

• Coordinar los trabajos por desarrollar de las obras inducidas según los programas establecidos.

• Elaborar la información necesaria para la formulación del Programa Operativo Anual de la Dirección de Obras Inducidas.

• Coordinar y participar con la Dirección de Diseño de Obras Civiles, en las presentaciones de obra a las delegaciones políticas, otras entidades, vecinos y agrupaciones.

• Recabar y remitir a la Dirección de Diseño de Obras Civiles, la información necesaria, de las instalaciones de servicios de las dependencias, unidades administrativas, delegaciones, órganos desconcentrados, así como las entidades de la Administración Pública y privada involucradas, para su consideración en los anteproyectos y proyectos de las obras encomendadas.

• Participar y representar a la Dirección de Obras Inducidas en la definición de alternativas de los proyectos del Proyecto Metro del Distrito Federal, en función de las obras inducidas.

• Realizar las actividades para obtener las licencias, permisos o autorizaciones de obra a fin de liberar el área requerida para la ejecución de los trabajos en forma temporal o definitiva.

• Coordinar y verificar las actividades para la realización de proyectos y obras inducidas con las dependencias, unidades administrativas, delegaciones, órganos desconcentrados, así como las entidades de la Administración Pública y privada involucradas.

• Recabar y organizar la documentación para la licitación de contratos de obra pública motivados por las obras inducidas que genera la Dirección de Obras Inducidas.

• Verificar que los proyectos y las obras de liberación de interferencias, permitan el cumplimiento de los programas.

• Autorizar la documentación para el trámite de pago de recibos, facturas y estimaciones y ministraciones, y oficios de ajustes de costos y dictámenes de apoyo relacionados con los contratos generados por la Dirección de Obras Inducidas.

• Verificar el cumplimiento de las condicionantes establecidas en las resoluciones administrativas de impacto ambiental, de los contratos a cargo del Órgano Desconcentrado.

• Proporcionar documentación para elaborar convenios, contratos y revalidaciones originados por la Dirección de Obras Inducidas.

• Participar en las reuniones de los Subcomités y Comités y grupos de trabajo que determine el Director de Obras Inducidas.

• Integrar la documentación e información solicitada por los Órganos de Control.

• Proponer a la Dirección de Obras Inducidas los contratos que se incumplan, rescindan, terminen anticipadamente o se hayan suspendido temporal y/o definitivamente.

• Programar las actividades necesarias para la entrega de las obras inducidas, que ejecuten las áreas del Proyecto Metro del Distrito Federal, a las dependencias, unidades administrativas, delegaciones, órganos desconcentrados, así como las entidades de la Administración Pública y privada involucradas para su resguardo, operación y mantenimiento, excepto las de Agua Potable y Drenaje.

• Coordinar las acciones de atención y concertación ciudadana inherentes a los proyectos y ejecución de las obras inducidas.

• Participar y representar a la Dirección de Obras Inducidas en la atención, quejas y sugerencias de la ciudadanía.

• Presentar a la Dirección de Obras Inducidas, los informes que solicite de los casos de particulares, comerciales y de servicios afectados por las obras realizadas por el Proyecto Metro del Distrito Federal.

• Proponer la capacitación del personal de la Subdirección de Obras Inducidas.

• Elaborar y proporcionar la información de seguimiento de los resultados de las actividades a las autoridades que lo soliciten.

• Vigilar el cumplimiento de los programas establecidos en los contratos y convenios y el seguimiento de su ejecución que sean generados por la Dirección de Obras Inducidas.

• Administrar y validar la plantilla del personal asignado a la Dirección de Obras Inducidas, en el ámbito de su competencia.

• Coordinar las acciones correspondientes para la clasificación, guarda y envío a la Dirección de Administración de Contratos el soporte documental generado inherente al ámbito de funciones y competencia.

• Realizar la apertura de la bitácora electrónica de obra pública, así como el seguimiento de las mismas, en el ámbito de su competencia.

• Participar en la Entrega-Recepción de las obras y validar la Entrega-Recepción de los servicios relacionados con la misma, en el ámbito de su competencia.

• Autorizar en el ámbito de su competencia las estimaciones y/o ministraciones de los contratos de obra y servicios relacionados con la misma, a cargo de la Dirección de Obras Inducidas.

• Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos, así como las que le sean conferidas por sus superiores jerárquicos en el ámbito de su competencia.

PARA EL CASO DE OBRA DE PROYECTO INTEGRAL LA INTERVENCIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE OBRAS INDUCIDAS SERA:

• Apoyar y dar seguimiento a que se cumpla con la obtención de los permisos, pagos y ejecución de la liberación de interferencias que afecten la ejecución de la obra.

• Apoyar y dar seguimiento en la coordinación interinstitucional y difusión de las obras relativas a la liberación de las interferencias.

• Coadyuvar y coordinar al constructor con las dependencias, unidades administrativas, delegaciones, órganos desconcentrados, así como las entidades de la Administración Pública y privada involucradas para celebrar convenios para la realización de las obras inducidas.

• Verificar y dar seguimiento para que la contratista cumpla con las recomendaciones que hagan las dependencias o empresas que les correspondan, o bien de los organismos operadores o del propio Gobierno del D.F., para preservar la integridad de las instalaciones que por cualquier razón no convengan su reubicación y sea posible ejecutar las obras.

SUBDIRECCIÓN JURÍDICA.

FUNCIONES.

• Acordar con el Director de Obras Inducidas los Asuntos de su Competencia.

• Coordinar, coadyuvar y/o ejecutar las acciones jurídicas necesarias para la adquisición, regularización e indemnización de los inmuebles y negocios afectados por la obra Metro y sus complementarias en futuros proyectos.

• Asesorar a los afectados para la regularización de su estatus jurídico y de su propiedad para facilitar las gestiones relacionadas con las afectaciones en futuros proyectos.

• Coadyuvar con las Direcciones de Área de Proyecto Metro del Distrito Federal, en el estudio, formulación, modificación y ampliación de los contratos y convenios que celebre el Proyecto Metro del Distrito Federal, revisando exclusivamente la parte jurídica.

• Recopilar, analizar y calificar la información relacionada con la propiedad de los inmuebles conjuntamente con la Dirección de Obras Inducidas y la Subdirección Técnica de Afectaciones.

• Elaborar los proyectos de demandas civiles, juicios de nulidad, amparos, denuncias penales y en su caso contestación y/o reconvención, que se llegaren a presentar en contra del Proyecto Metro del Distrito Federal.

• Coordinar los actos de entrega – recepción con la Subdirección de Obras Inducidas y Técnica de Afectaciones, de los predios que se requieren para la obra y su entrega a la Dirección de Construcción de Obras Civiles.

• Integrar el expediente con los documentos que se deberán acompañar al oficio de solicitud de efectividad de la fianza de cumplimiento, anticipo, defectos o vicios ocultos, fianza compromiso o de seriedad para participar en las licitaciones, para lo cual deberán las Direcciones de Área del Proyecto Metro del Distrito Federal remitir toda la documentación que le sea requerida por esta Subdirección Jurídica.

• Participar en el seguimiento de todos los juicios que se encuentren en litigio, en donde sea parte el Proyecto Metro del Distrito Federal, así como la representación de este último ante las diferentes Delegaciones Políticas y Agencias del Ministerio Público y diversas autoridades a fin de defender los intereses de este Órgano Desconcentrado.

• Llevar a cabo los procedimientos administrativos y de conformidad a que se refiere la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, en coordinación con las diferentes áreas para que sean remitidos los diferentes documentos para el Procedimiento Administrativo.

• Proponer al Proyecto Metro del Distrito Federal, las respuestas de las diversas consultas jurídicas sobre las leyes, reglamentos, acuerdos que requieran las Direcciones de Área del Proyecto Metro del Distrito Federal respecto al objetivo y funcionamiento de las mismas.

• Asesorar a las Direcciones de Área del Proyecto Metro del Distrito Federal respecto de la Normatividad vigente.

• Sancionar los modelos de contratos y convenios que celebre el Proyecto Metro del Distrito Federal, conforme a la normatividad vigente.

• Sancionar los convenios de colaboración que celebre el Proyecto Metro del Distrito Federal.

• Difundir a través de las Direcciones de Área del Proyecto Metro del Distrito Federal, las reformas de los ordenamientos jurídicos aplicables.

• Revisar los documentos extrajudiciales que se promuevan ante los proveedores, contratistas y prestadores de servicios, a efecto de que reembolsen al Proyecto Metro del Distrito Federal, los pagos realizados en exceso, así como las sanciones que les imponga el órgano de Control Interno; cuando las áreas así lo soliciten y se allegue la documentación correspondiente.

• Llevar a cabo los procedimientos de suspensión, terminación anticipada y rescisión administrativa de los contratos a cargo del Proyecto Metro del Distrito Federal.

• Proponer al Proyecto Metro del Distrito Federal sus opiniones jurídicas respecto a criterios de solución de problemáticas.

• Coadyuvar en todas las reuniones que mantengan las áreas del Proyecto Metro del Distrito Federal, con los contratistas, proveedores y prestadores de servicios, en todos los que ventile algún problema de carácter legal relativo al cumplimiento de los contratos celebrados con ellos.

• Integrar la información que solicite la Procuraduría Fiscal del Distrito Federal, en los juicios de nulidad respecto de las fianzas de cumplimiento, anticipo, defecto y vicios ocultos, otorgados por los contratistas, proveedores y prestadores de servicios.

• Coadyuvar para solventar ante las autoridades que corresponda, los diversos requerimientos que efectúen al Proyecto Metro del Distrito Federal, a fin de evitar que éste sea sancionado.

• Emitir los informes a las autoridades administrativas respecto de las rescisiones de los contratos.

• Tramitar y dar seguimiento a la expedición de copias certificadas a cargo de Proyecto Metro del Distrito Federal.

• Asistir en los procesos de licitación pública, invitación restringida a cuando menos tres concursantes y adjudicación de las obras y servicios relacionados con la misma que celebre el Proyecto Metro del Distrito Federal.

• Coordinar las acciones correspondientes para la clasificación, guarda y envío a la Dirección de Administración de Contratos el soporte documental generado inherente al ámbito de funciones y competencia.

• Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos, así como las que le sean conferidas por sus superiores jerárquicos en el ámbito de su competencia.

COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE INFORMACIÓN PÚBLICA DEL PROYECTO METRO DEL DISTRITO FEDERAL TENDRÁ ADEMÁS:

• Capturar, ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información presentadas ante el Órgano Desconcentrado Proyecto Metro del Distrito Federal;

• Recabar, publicar y actualizar la información pública de oficio;

• Proponer al comité de transparencia del proyecto metro del distrito federal, los procedimientos internos que contribuyan a la mayor eficiencia en la atención de las solicitudes de acceso a la información;

• Recibir y tramitar las solicitudes de información así como darles seguimiento hasta la entrega de la misma, haciendo entre tanto el correspondiente resguardo;

• Llevar el registro y actualizarlo trimestralmente de las solicitudes de acceso a la información, así como sus trámites, costos y resultados, haciéndolo del conocimiento del Comité de Transparencia correspondiente;

• Asesorar y orientar a quienes lo requieran, en la elaboración de las solicitudes de información, así como en los trámites para el efectivo ejercicio de su derecho de acceso a la misma;

• Efectuar las notificaciones correspondientes a los solicitantes;

• Habilitar a los servidores públicos del Proyecto Metro del Distrito Federal que sean necesarios, para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información;

• Apoyar al Comité de Transparencia en el desempeño de sus funciones;

• Establecer los procedimientos para asegurarse que, en el caso de información confidencial, éstos se entreguen sólo a su titular o representante;

• Proponer al Comité de Transparencia del Proyecto Metro, los procedimientos internos que contribuyan a la mayor eficiencia en la atención de las solicitudes de acceso a la información;

• Gestionar la convocatoria para sesión del Comité De Transparencia del Proyecto Metro del Distrito Federal, cuando medie una solicitud de acceso a la información pública y el área que detenta la información así lo requiera;

• Coordinación de los trabajos derivados de los recursos de revisión interpuestos por los particulares en ante el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal;

• Aprobar la información recabada para rendir los respectivos informes de ley respecto de los recursos de revisión;

• Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos, así como las que le sean conferidas por sus superiores jerárquicos en el ámbito de su competencia.

PARA EL CASO DE OBRA DE PROYECTO INTEGRAL LA INTERVENCIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA SERA:

• Elaborar los proyectos de demandas civiles, juicios de nulidad, amparos, denuncias penales y en su caso contestación y/o reconvención, que se llegaren a presentar en contra del Proyecto Metro del Distrito Federal.

• Integrar el expediente con los documentos que se deberán acompañar al oficio de solicitud de efectividad de fianzas de cumplimiento, anticipo, defectos o vicios ocultos, fianza de compromiso o de seriedad para participar en las licitaciones, para lo cual deberán las Direcciones de Área del Proyecto Metro del Distrito Federal remitir toda la documentación que le sea requerida por esta Subdirección Jurídica.

• Participar en el seguimiento de todos los juicios que se encuentren en litigio, en donde sea parte el Proyecto Metro del Distrito Federal; así como la representación de este último ante las diferentes Delegaciones políticas y Agencias del Ministerio Público y diversas autoridades a fin de defender los intereses de este Órgano Desconcentrado.

• Llevar a cabo los procedimientos administrativos y de conformidad a que se refiere la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. Esto es también en coordinación con las diferentes áreas para que sean remitidos los diferentes documentos para el Procedimiento Administrativo.

• Proponer al Proyecto Metro del Distrito Federal las respuestas de las diversas consultas jurídicas sobre las leyes, reglamentos, acuerdos que requieran las Direcciones de Área del Proyecto Metro del Distrito Federal, respecto al objetivo y funcionamiento de las mismas.

• Asesorar a las Direcciones de Área del Proyecto Metro del Distrito Federal respecto de la Normatividad vigente.

• Sancionar los modelos de contratos y convenios que celebre el Proyecto Metro del Distrito Federal, conforme a la normatividad vigente.

• Difundir a través de las Direcciones de Área del Proyecto Metro del Distrito Federal, las reformas de los ordenamientos jurídicos aplicables.

• Llevar a cabo los procedimientos de suspensión, terminación anticipada y rescisión administrativa de los contratos a cargo del Proyecto Metro del Distrito Federal.

• Proponer al Proyecto Metro del Distrito Federal sus opiniones jurídicas respecto a criterios de solución de problemáticas.

• Coadyuvar en todas las reuniones que mantengan las áreas del Proyecto Metro del Distrito Federal con los contratistas, en todos los que ventile algún problema de carácter legal relativo al cumplimiento de los contratos celebrados con ellos.

• Integrar la información que solicite la Procuraduría Fiscal del Distrito Federal, en los juicios de nulidad respecto de las fianzas de cumplimiento, anticipo, defecto y vicios ocultos, otorgados por los contratistas, proveedores y prestadores de servicios.

• Coadyuvar para solventar ante las autoridades que corresponda, los diversos requerimientos que efectúen al Proyecto Metro del Distrito Federal, a fin de evitar que éste sea sancionado.

• Emitir los informes a las autoridades administrativas respecto de las rescisiones de los contratos.

• Tramitar y dar seguimiento a la expedición de copias certificadas a cargo de Proyecto Metro del Distrito Federal.

• Asistir en los procesos de licitación pública, invitación restringida a cuando menos tres concursantes y adjudicación de las obras y servicios relacionados con la misma que celebre el Proyecto Metro del Distrito Federal.

• Coordinar las acciones correspondientes para la clasificación, guarda y envío a la Dirección de Administración de Contratos el soporte documental generado inherente al ámbito de funciones y competencia.

• Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos, así como las que le sean conferidas por sus superiores jerárquicos en el ámbito de su competencia.

VII..ORGANOGRAMA

Procedimiento Área responsable Dirección General de Proyecto Metro del Distrito Federal (DGPMDF) 001 Recepción y gestión de correspondencia remitida a la Dirección General del Proyecto Metro del Distrito Federal. Subdirección de Planeación y Control (SPC) 002 Desarrollo de Aplicaciones. 003 Solicitud de Conexión a Internet. 004 Instalación de Nodo de Red y/o Eléctrica. 005 Reparación y/o Mantenimiento a Bienes Informáticos y Programas de Cómputo. 006 Solicitud de Cuenta de Correo Electrónico Institucional Dirección de Administración de Contratos (DAC) 007 Adjudicación de la obra pública mediante la modalidad de adjudicación directa. 008 Adjudicación de obra pública mediante el proceso de invitación restringida a cuando menos tres concursantes. 009 Adjudicación de obra pública mediante el proceso de licitación pública. 010 Análisis y estudio de ajuste de costos de contratos de obra pública, a precios unitarios. 011 Análisis y estudio de precios unitarios extraordinarios. 012 Análisis y estudio de reclamos de contratos de obra pública y servicios relacionados con la misma.

013 Análisis y estudio de precios unitarios de volúmenes excedentes. 014 Elaboración del presupuesto de referencia para la adjudicación de una obra pública o servicio relacionado con la

misma 015 Formalización de Contratos de obra y servicios relacionados con la misma, en la modalidad de licitación pública. 016 Formalización de Contratos de obra y servicios relacionados con la misma, en la modalidad de invitación

restringida a cuando menos tres concursantes. 017 Formalización de Contratos de obra y servicios relacionados con la misma, en la modalidad de adjudicación

directa. 018 Formalización de Convenios de los Contratos de obra y servicios relacionados con la misma. 019 Formalización de acta de entrega-recepción de Contratos de obra y servicios relacionados con la misma. 020 Elaboración de diversos informes derivados de contratación y avances programáticos. 021 Control y registro de estimaciones y/o ministraciones de Contratos de obra pública o servicios relacionados con la

misma. Dirección de Diseño de Obras Civiles (DDOC) 022 Elaboración de Términos de Referencia para trabajos de Servicios Relacionados con la Obra Pública a cargo de

la Dirección de Diseño de Obras Civiles.. 023 Revisión, Seguimiento y Aprobación de Estudios, Anteproyectos, y Proyectos de Obra Civil. 024 Revisión, Validación y Trámite de Estimaciones de los contratos de Servicios Relacionados con la Obra Pública a

cargo de la Dirección de Diseño de Obras Civiles. 025 Revisión y validación para trámite de pago de Trabajos de Proyecto Ejecutivo de Obra, en la parte relativa a Obra

Civil considerados como Ministraciones. 026 Verificación de la conclusión de los trabajos de Servicios Relacionados con la Obra Pública, como base de cierre

de contratos a cargo de la Dirección de Diseño de Obras Civiles. Dirección de Diseño de Instalaciones Electromecánicas (DDIE) 027 Elaboración del Proyecto Ejecutivo Electromecánico. 028 Revisión, aprobación y autorización de las ministraciones de los trabajos relacionados con la elaboración del

Proyecto Electromecánico para la Línea 12. 029 Revisión de Estimaciones para Pago de Servicios Relacionados con la Obra Pública 030 Verificación y aseguramiento de la correcta inversión de los anticipos otorgados al Contratista para el inicio de los

trabajos y adquisición de materiales e insumos necesarios para la elaboración del proyecto electromecánico de la Línea 12.

Dirección de Construcción de Obras Civiles (DCOC) 031 Acto de Entrega Recepción de Obra Civil al Sistema de Transporte Colectivo. 032 Revisión, autorización y trámite de estimaciones de contratos de obra pública. 033 Revisión, autorización y trámite de ministraciones de contrato de obra pública a precio alzado. 034 Acto de Entrega Recepción de la Obra Civil. Dirección de Construcción de Instalaciones Electromecánicas (DCIE) 035 Revisión, seguimiento y aprobación de la fabricación o suministro de equipos y materiales para los Sistemas de la

Obra Electromecánica. 036 Revisión, Seguimiento y Aprobación de la Instalación, Pruebas y Puesta en Servicio de los Sistemas de la Obra

Electromecánica. 037 Constatación de la terminación de los trabajos, su Recepción Física y la Recepción de la Obra Electromecánica. 038 Revisión, aprobación y autorización de las ministraciones de los trabajos de la Obra Electromecánica. 039 Revisión, autorización y aprobación de las estimaciones de los trabajos de Supervisión a la Obra

Electromecánica. Dirección de Obras Inducidas (DOI) 040 Adquisición de Predios. 041 Obtención de Avalúo, Reconsideración y/o Actualización de Avalúo o Justipreciación. 042 Convenio de Colaboración con Entidades, Unidades Administrativas o Concesionaria de Servicio Público para la

ejecución de las Obras Inducidas. 043 Efectividad de las fianzas. 044 Retiro, reubicación, protección o servicios de Instalaciones. 045 Para el Aviso, Autorización o Licencia para la ejecución de obras. 046 Entrega de Obras por la Dirección de Obras Inducidas del Proyecto Metro, ejecutadas por el Proyecto Metro del

Distrito Federal. AUTORIZÓ

(Firma)

Ing. Enrique Horcasitas Manjarrez Director General del órgano Desconcentrado

Proyecto Metro del Distrito Federal

México, D.F., a 22 de febrero de 2011. Transitorio Único.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. NOTA ACLARATORIA AL MANUAL ADMINISTRATIVO ÓRGANO DESCONCENTRADO PROYECTO METRO DEL DISTRITO FEDERAL PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL NÚMERO 1044, DÉCIMA SÉPTIMA ÉPOCA EL 2 DE MARZO DEL 2011. PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 23 DE MARZO DE 2011.