Upload
others
View
2
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
COMUNE DI QUARTU SANTELENA - QUARTU SANTALENI Provincia di Cagliari Settore Lavori Pubblici e Infrastrutture
LAVORI Riqualificazione del sagrato della Chiesa di S Antonio da Padova
IMPRESA Impresa Costruzioni Flli ALEDDA di G amp M Aledda snc
Via Mara 55 - 09048 Sinnai (CA)
CONTRATTO Rep n 2812015 del 10072015 per limporto contrattuale pari a
C 7178756 di cui C 6810809 per lavori al netto del ribasso dasta
e C 367947 per gli oneri della sicurezza
RIBASSO DASTA 3500
RELAZIONE SUL CONTO FINALE
(art 200 comma 2 del DPR 05102010 nO 207)
PROGETTO PRINCIPALE
Il progetto definitivoesecutivo a firma dei dipendenti Arch Sergio Oriti Niosi e Per Ind
Oliviero Ghironi egrave stato approvato con determinazione nO 1866 del 23122015 per limporto
complessivo di euro 13000000 di cui euro 7953875 per lavori a base dasta euro 1640790 per la
manodopera non soggetta a ribasso euro 367947 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso di cui al quadro economico
A1 Lavori euro 9594665
A2 Incidenza Manodopera euro 1640790
A3 Importo a base dasta euro 7953875
AA importo costi per la sicurezza euro 367947
A TOTALE LAVORI + COSTI PER LA SICUREZZA euro 9962612
SOMME A DISPOSIZIONE DELLAMMINISTRAZIONE
B1 IVA 10 euro 996261
B2 Lavori e forniture in economia esclusi dallappalto (iva inclusa) euro 800000
B3 ANAC (ex AVCP) euro 3000
BA Art 12 DPR 2072010 (Fondo Accordi Bonari) euro 298878
B5 Imprevisti euro 589996
B6 Art 92 c 7 bis D Lgs 1632006 - Spese per assicurazione euro 150000
B7 Art 93 c 7bis-7ter-7quater DLgs n163j2006 euro 199252
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE euro 3037388
IMPORTO TOTALE A+B euro 13000000
ASSUNTORE DEI LAVORI
Con determinazione nO 1895 del 29122014 egrave stata indetta la gara per laffidamento dei lavori
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi degli artt
122 e 57 comma 6 del DLgs 1632006 e che con determinazione dirigenziale nO 367 del
16042015 i suddetti lavori sono stati aggiudicati in via definitiva alla ditta flli Aledda di G e
M Aledda snc con sede a Sinnai (CA) verso il corrispettivo di euro 7178756 oltre alllVA di
legge di cui euro 6810809 per lavori al netto del ribasso dasta e euro 367947 per gli oneri della
sicurezza
CONTRATTO DAPPALTO
In data 10072015 rep nO 281 -2015 egrave stato stipulato il relativo contratto dappalto
PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE
Per questo appalto non sono state redatte perizie suppletive e di variante
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE
DELLA SICUREZZA
bull Con determinazione del dirigente nO 1477 del 14112014 sono stati assegnati seguenti
incarichi
--responsabile del procedimento Ing Antonella Cacace
--progettazione Direzione dei Lavori e
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione Per Ind Oliviero Ghironi
--Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione Per Ind Raffaele Perra
bull Con determinazione del dirigente nO 1527 del 25112014 egrave stata rettificata la suddetta
determinazione cosi come segue
--responsabile del procedimento Ing Antonella Cacace
--progettazione Arch Sergio Oriti Niosi e Per Ind Oliviero Ghironi
--Direzione dei Lavori Arch Sergio Oriti Niosi
--Direttore Operativo Per Ind Oliviero Ghironi
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione Per Ind Oliviero Ghironi
--Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione Per Ind Raffaele Perra
CONSEGNA DEI LAVORI
I lavori sono stati consegnati il giorno 20 Luglio 2015 come da verbale di consegna in pari data
firmato senza riserve da parte dellImpresa Costruzioni flli Aledda di G amp M Aledda snc con
sede in via Mara 55 09048 Sinnai (CA)
TEMPO UTILE PER LESECUZIONE DEI LAVORI E PENALE PER IL RITARDO
2
Per lesecuzione dei lavori sono stati stabiliti 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori e pertanto il termine utile per
lesecuzione dei lavori scadeva in data 17102015
Allart 112 (penali in caso di ritardo) del capitolato speciale dappalto venne stabilita una
penale giornaliera pari al 1 per mille dellammontare netto contrattualecome previsto allart
145 comma 3 del Dpr 2072010
SUBAPPALTO
LImpresa Costruzioni flli Aledda di G amp M Aledda snc con sede in via Mara 55 09048
Sinnai (CA) con nota prot gen nO 50151 del 03082015 ha chiesto lautorizzazione al
subappalto dei lavori inerenti le opere della categoria OG1 per un importo di ( 737165 oltre
iva di legge alla ditta lV1osaico di Pietre srl con sede in giba (CI) in via Principe di Piemonte
Con determinazione nO 758 del 10082015 egrave stato autorizzato
SOSPENSIONE DEI LAVORI
In questo appalto non ci sono state sospensioni dei lavori
PROROGHE DEI TEMPI CONTRATTUALI
In questo appalto non ci sono state proroghe dei lavori
ULTIMAZIONE DEI LAVORI
I lavori sono stati ultimati in anticipo rispetto alla data contrattuale prevista in data
17102015 Con il certificato di ultimazione dei lavori si egrave dichiarato che gli stessi sono stati
ultimati in data 02102015
DANNI DI FORZA MAGGIORE
Durante lesecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore
LAVORI IN ECONOMIA
Si egrave rilevata la necessitagrave di dover provvedere ad eseguire alcune lavorazioni aggiuntive non
previste in progetto ma necessarie sia per il ripristino di situazioni non previste in fase di
progettazione dellopera sia per dare una migliore funzionalitagrave allopera stessa in fase di
realizzazione
Tali lavorazioni si intendono complementari ai lavori del contratto principale in quanto si sono
manifestati a seguito di circostanze impreviste ed imprevedibili al momento della redazione del
progetto e sono divenuti necessari al perfezionamento delle opere realizzate secondo quanto
previsto dal comma 5 lett a) dellart 57 del DLgs 1632006
allinterno del quadro economico alla voce B2 - lavori e forniture in economia esclusi
dallappalto
ANTICIPAZIONI IN DENARO
Non sono occorse anticipazioni
ANDAMENTO DEI LAVORI
I lavori si sono svolti in conformitagrave alle norme contrattuali alle previsioni di progetto e agli
ordini e disposizioni del Direttore dei Lavori
ORDINI DI SERVIZIO
Durante il corso dei lavori egrave stato emesso nO 1 ordine di servizio
AVVISI AD OPPONENDUM
In sostituzione degli avvisi ad opponendum il sottoscritto Direttore dei Lavori ha rilasciato una
dichiarazione attestante che leffettuazione dei lavori non ha dato luogo ad occupazioni
temporanee e permanenti di proprietagrave private e non furono arrecati danni indiretti a proprietagrave
di terzi
CESSIONI DI CREDITO DA PARTE DELLIMPRESA
Non risulta che limpresa abbia ceduto limporto dei crediti ne rilasciato procure o deleghe a
favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativo ai lavori in questione e che
esistano atti impeditivi di altro genere come attesta la dichiarazione in atti del Responsabile
del Procedimento in data 2ONOV 2015
STATO FINALE
Lo stato finale egrave stato redatto dal direttore dei lavori in data 19NOV 201 riporta le
seguenti a n notazioni
RIEPILOGO STATO FINALE
Totale lavori a tutto il 02102015 euro 9402768
Incidenza della manodopera (9800 di euro 1640790) euro 1607974
Importo a base dasta euro 77 94794
Ribasso del 35 su euro 7794794 euro 2728178
Lavori netti euro 5066616
Sommano incidenza della manodopera euro 1607974
Costi della sicurezza euro 367947
TOTALE LAVORI + INCMANODOPERA+COSTI SICUREZZA euro 70 42537
A dedurre acconti giagrave corrisposti euro 5912371Certificato ndeg 1 del 22092015
4
Certificato ndeg 2 del 03112015 euro 1094953
Sommano detrazioni euro 7007324
RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO NETTO DELLIMPRESA euro 35213
CONFRONTO FRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA
bull Importo netto autorizzato per i lavori (7178756
bull Importo netto dei lavori eseguiti risultante dallo stato finale ( 7042537 con una minore
spesa di ( 136219
ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI
Limpresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso lINAIL di Cagliari
mediante polizza assicurativa nO 3772543
INFORTUNI SUL LAVORO
Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo
ASSICURAZIONI SOCIALI E PREVIDENZIALI E REGOLARITA CONTRIBUTIVA
Il Responsabile del procedimento ha verificato la regolaritagrave contributiva dellimpresa
appaltatrice e subappaltatrice attraverso la richiesta dei DURC agli enti assicurativi e
previdenziali ottenendo esito positivo
RISERVE DELLIMPRESA
LImpresa Costruzioni flli Aledda di G amp M Aledda sn c con sede in via Mara 55 09048
Sinna i (CA) ha firmato il registro di contabilitagrave senza alcuna riserva
TEMPO STABILITO PER IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
In base allart 138 - Termini per laccertamento della regolare esecuzione - del capitolato
speciale dappalto il certificato di regolare esecuzione dei lavori doveva essere emesso entro
tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori
Quartu SantElena 2ONOV2015
Il Direttore dei Lavori lAppaltatore
Per Ind Marcello Aledda
1~~SfCOSTRUZIONI F~ampIAJtddasnc vtll Mira 55 ot048 SINNAI (CA
- F lPl 01028310928 - - ~ IV
1 bull 1 I _ A
(~11~x c -_ l J VJ
0 ~ - J ltj
--
bull
ro ~7
1RIAUI ~~
VERBALE DI VISITA E RELAZIONE
La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori egrave avvenuta in data 02102015 ed oltre
al sottoscritto Direttore dei Lavori Arch Sergio Oriti Niosi sono intervenuti
bull Per Ind Aledda Marcello in qualitagrave di socio e Direttore Tecnico dellImpresa
bull Per Ind Oliviero Ghironi in qualitagrave di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei
lavori
DESCRIZIONE DEI LAVORI ESEGUITI
Nello specifico le opere realizzate si possono cosi riassu mere
bull La demolizione totale delle aiuolepanchine in cemento armato
bull La rimozione della pavimentazione esistente in piastrelle di cotto compreso il sottostante
massetto
bull La rimozione dei quattro pali luce esistenti
bull Uno scavo di sbancamento per una profonditagrave di circa 40 cm dal piano stradale
bull La rimozione del cordolo in granito che delimita la piazza e il riposizionamento dello stesso
ad una nuova quota costante di cm 15 lungo tutta la via SantAntonio e la via Bosa
bull La realizzazione di una nuova pavimentazione con piastrelle di cemento (dim cm 40x40 e
20x40) di due tonalitagrave di colori differenti (beige chiaro e beige scuro) a formare figure
geometriche con ununica pendenza verso la via SantAntonio per facilitare lo smaltimento
delle acque meteoriche
bull Linserimento nel nuovo pavimento di un manufatto in materiale lapideo rappresentante il
simbolo francescano delle dimensioni di cm 200x200 posizionato davanti al portone
dingresso della Chiesa
bull La realizzazione di nO 4 aiuole delle dimensioni di cm 180x180
bull II posizionamento di nO 4 griglie decorative a protezione delle piante
bull La messa a dimora di nO 4 piante di olivo
bull La predisposizione dellimpianto di illuminazione pubblica mediante la realizzazione di una
fondazione del pozzetto di ispezione e la stesura di cavidotto
RISULTATI DELLA VISITA DI COLLAUDO
Con la scorta dei documenti contabili il sottoscritto Direttore dei lavori Arch Sergio Oriti Niosi
con gli altri intervenuti alla visita ha effettuato un esame generale dei lavori e sono stati
esegUiti aGc~rtamet i~erifiche controlli misurazioni e saggi 1 bull l- I f
Per le ~attl Aon ~ piugrave ispezionabili di difficile ispezione o non potute controllare lImpresa ha assicurato 8 segugravelto di esplicita richiesta verbale del sottoscritto la perfetta esecuzione
secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare
6
lImpresa per gli effetti dellart 1667 del codice civile ha dichiarato non esservi difformitagrave o
vizi
CONFRONTO TRA LE PREVISIONI PROGETTUALI ED I LAVORI ESEGUITI
Dal confronto fra le lavorazioni richieste e quelle effettivamente eseguite non si sono
riscontrate differenze con quanto riportato nel progetto principale
PENALE PER IL RITARDO
Come risulta dalle premesse non egrave stata applicata dal Responsabile del Procedimento Ing
Antonella Cacace alcuna penale
OPPOSIZIONI E RECLAMI
Durante il corso dei lavori non vi sono stati opposizioni e reclami
OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI
Da quando si egrave potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche controlli misurazioni
accertamenti e saggi si egrave tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono in tutto e
per tutto alle prescrizioni contrattuali che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali
idonei e seguite le modalitagrave specificate nel capitolato speciale di appalto che la lavorazione egrave
stata condotta a regola darte ed infine che esiste la precisa rispondenza agli effetti contabili
tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure nel registro di contabilitagrave e
nello stato finale
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Ciograve premesso considerato lintero svolgimento dellappalto riassunto nelle premesse da cui
risulta
a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto approvato
b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola darte con buoni materiali e idonei magisteri
c) che per quanto non egrave stato possibile ispezionare o di difficile ispezione lImpresa ha in
particolare dichiarato agli effetti dellart 1667 del codice civile non esservi difformitagrave o
vizi oltre quelli notati
d) che per quanto egrave stato possibile riscontrare le notazioni contabili corrispondono per
dimensioni forma quantitagrave e qualitagrave dei materiali allo stato di fatto delle opere
e) che sul conto finale non egrave stata applicata nessuna penale
f) che nulla si ha da osservare sul verbale di danni di forza maggiore
g) che lammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale di euro 7042537 egrave inferiore
alle somme autorizzate di un importo pari aeuro 136219
h) che lImpresa ha ottemperato allobbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni
sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni
i) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale
I) che i prezzi applicati sono quelli di contratto
m) che non risultano cessioni di credito da parte dellImpresa negrave procure o deleghe a favore
di terzi e non risultano altresigrave notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi
8
n) che come risulta dagli atti non egrave stata necessaria la pubblicazione degli avvisi ad
opponendum
o) che lImpresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e
middot disposizionidate dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi
p) che lImpresa ha firmato la contabilitagrave finale reiterando le riserve precedentemente apposte
sul registro di contabilitagrave
---000--shy
il lavori certifica che i lavori di Riqualificazione del sagrato della
chiesa di SantAntonio da Padova eseguiti dallImpresa Costruzioni flli Aledda di G amp M
Aledda snc con sede in via Mara 55 09048 Sinnai (CA) sono stati REGOLARMENTE
ESEGUITI e liquida il credito dellImpresa come segue
RIEPILOGO STATO FINALE
Totale lavori a tutto il 02102015 euro 9402768
Incidenza della manodopera (9800 di euro 1640790) euro 1607974
Importo a base dasta euro 77 94794
Ribasso del 35 su euro 7794794 euro 2728178
Lavori netti euro 5066616
Sommano incidenza della manodopera euro 1607974
Costi della sicurezza euro 367947
TOTALE LAVORI + INCMANODOPERA+COSn SICUREZZA euro 70 42537
A dedurre acconti giagrave corrisposti
Cerificato ndeg 1 del 22092015 euro 5912371
Cerificato ndeg 2 del 03112015 euro 1094953
Sommano detrazioni euro 7007324
euro 35213RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO NETTO DELLIMPRESA
Resta il credito dellimpresa in nette euro 35213 (diconsi euro trecentocinquantadue13) che
possono essere corrisposte allImpresa Costruzioni flli Aledda di G amp M Aledda snc
con sede in via Mara 55 09048 Sinnai (CA) a saldo di ogni suo avere in dipendenza
dellesecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto
2ONOV 2015 Quartu SantElena ______
Il Direttore dei Lavori lAppaltatore
Per Ind Marcello Aledda
IM~TRUZIONIFuiMiOOAlagraveamp AIeddI snc VIII MIri U 09048 SINNAI (CA)
CFJPL 01028310926
lO
ASSUNTORE DEI LAVORI
Con determinazione nO 1895 del 29122014 egrave stata indetta la gara per laffidamento dei lavori
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi degli artt
122 e 57 comma 6 del DLgs 1632006 e che con determinazione dirigenziale nO 367 del
16042015 i suddetti lavori sono stati aggiudicati in via definitiva alla ditta flli Aledda di G e
M Aledda snc con sede a Sinnai (CA) verso il corrispettivo di euro 7178756 oltre alllVA di
legge di cui euro 6810809 per lavori al netto del ribasso dasta e euro 367947 per gli oneri della
sicurezza
CONTRATTO DAPPALTO
In data 10072015 rep nO 281 -2015 egrave stato stipulato il relativo contratto dappalto
PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE
Per questo appalto non sono state redatte perizie suppletive e di variante
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE
DELLA SICUREZZA
bull Con determinazione del dirigente nO 1477 del 14112014 sono stati assegnati seguenti
incarichi
--responsabile del procedimento Ing Antonella Cacace
--progettazione Direzione dei Lavori e
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione Per Ind Oliviero Ghironi
--Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione Per Ind Raffaele Perra
bull Con determinazione del dirigente nO 1527 del 25112014 egrave stata rettificata la suddetta
determinazione cosi come segue
--responsabile del procedimento Ing Antonella Cacace
--progettazione Arch Sergio Oriti Niosi e Per Ind Oliviero Ghironi
--Direzione dei Lavori Arch Sergio Oriti Niosi
--Direttore Operativo Per Ind Oliviero Ghironi
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione Per Ind Oliviero Ghironi
--Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione Per Ind Raffaele Perra
CONSEGNA DEI LAVORI
I lavori sono stati consegnati il giorno 20 Luglio 2015 come da verbale di consegna in pari data
firmato senza riserve da parte dellImpresa Costruzioni flli Aledda di G amp M Aledda snc con
sede in via Mara 55 09048 Sinnai (CA)
TEMPO UTILE PER LESECUZIONE DEI LAVORI E PENALE PER IL RITARDO
2
Per lesecuzione dei lavori sono stati stabiliti 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori e pertanto il termine utile per
lesecuzione dei lavori scadeva in data 17102015
Allart 112 (penali in caso di ritardo) del capitolato speciale dappalto venne stabilita una
penale giornaliera pari al 1 per mille dellammontare netto contrattualecome previsto allart
145 comma 3 del Dpr 2072010
SUBAPPALTO
LImpresa Costruzioni flli Aledda di G amp M Aledda snc con sede in via Mara 55 09048
Sinnai (CA) con nota prot gen nO 50151 del 03082015 ha chiesto lautorizzazione al
subappalto dei lavori inerenti le opere della categoria OG1 per un importo di ( 737165 oltre
iva di legge alla ditta lV1osaico di Pietre srl con sede in giba (CI) in via Principe di Piemonte
Con determinazione nO 758 del 10082015 egrave stato autorizzato
SOSPENSIONE DEI LAVORI
In questo appalto non ci sono state sospensioni dei lavori
PROROGHE DEI TEMPI CONTRATTUALI
In questo appalto non ci sono state proroghe dei lavori
ULTIMAZIONE DEI LAVORI
I lavori sono stati ultimati in anticipo rispetto alla data contrattuale prevista in data
17102015 Con il certificato di ultimazione dei lavori si egrave dichiarato che gli stessi sono stati
ultimati in data 02102015
DANNI DI FORZA MAGGIORE
Durante lesecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore
LAVORI IN ECONOMIA
Si egrave rilevata la necessitagrave di dover provvedere ad eseguire alcune lavorazioni aggiuntive non
previste in progetto ma necessarie sia per il ripristino di situazioni non previste in fase di
progettazione dellopera sia per dare una migliore funzionalitagrave allopera stessa in fase di
realizzazione
Tali lavorazioni si intendono complementari ai lavori del contratto principale in quanto si sono
manifestati a seguito di circostanze impreviste ed imprevedibili al momento della redazione del
progetto e sono divenuti necessari al perfezionamento delle opere realizzate secondo quanto
previsto dal comma 5 lett a) dellart 57 del DLgs 1632006
allinterno del quadro economico alla voce B2 - lavori e forniture in economia esclusi
dallappalto
ANTICIPAZIONI IN DENARO
Non sono occorse anticipazioni
ANDAMENTO DEI LAVORI
I lavori si sono svolti in conformitagrave alle norme contrattuali alle previsioni di progetto e agli
ordini e disposizioni del Direttore dei Lavori
ORDINI DI SERVIZIO
Durante il corso dei lavori egrave stato emesso nO 1 ordine di servizio
AVVISI AD OPPONENDUM
In sostituzione degli avvisi ad opponendum il sottoscritto Direttore dei Lavori ha rilasciato una
dichiarazione attestante che leffettuazione dei lavori non ha dato luogo ad occupazioni
temporanee e permanenti di proprietagrave private e non furono arrecati danni indiretti a proprietagrave
di terzi
CESSIONI DI CREDITO DA PARTE DELLIMPRESA
Non risulta che limpresa abbia ceduto limporto dei crediti ne rilasciato procure o deleghe a
favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativo ai lavori in questione e che
esistano atti impeditivi di altro genere come attesta la dichiarazione in atti del Responsabile
del Procedimento in data 2ONOV 2015
STATO FINALE
Lo stato finale egrave stato redatto dal direttore dei lavori in data 19NOV 201 riporta le
seguenti a n notazioni
RIEPILOGO STATO FINALE
Totale lavori a tutto il 02102015 euro 9402768
Incidenza della manodopera (9800 di euro 1640790) euro 1607974
Importo a base dasta euro 77 94794
Ribasso del 35 su euro 7794794 euro 2728178
Lavori netti euro 5066616
Sommano incidenza della manodopera euro 1607974
Costi della sicurezza euro 367947
TOTALE LAVORI + INCMANODOPERA+COSTI SICUREZZA euro 70 42537
A dedurre acconti giagrave corrisposti euro 5912371Certificato ndeg 1 del 22092015
4
Certificato ndeg 2 del 03112015 euro 1094953
Sommano detrazioni euro 7007324
RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO NETTO DELLIMPRESA euro 35213
CONFRONTO FRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA
bull Importo netto autorizzato per i lavori (7178756
bull Importo netto dei lavori eseguiti risultante dallo stato finale ( 7042537 con una minore
spesa di ( 136219
ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI
Limpresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso lINAIL di Cagliari
mediante polizza assicurativa nO 3772543
INFORTUNI SUL LAVORO
Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo
ASSICURAZIONI SOCIALI E PREVIDENZIALI E REGOLARITA CONTRIBUTIVA
Il Responsabile del procedimento ha verificato la regolaritagrave contributiva dellimpresa
appaltatrice e subappaltatrice attraverso la richiesta dei DURC agli enti assicurativi e
previdenziali ottenendo esito positivo
RISERVE DELLIMPRESA
LImpresa Costruzioni flli Aledda di G amp M Aledda sn c con sede in via Mara 55 09048
Sinna i (CA) ha firmato il registro di contabilitagrave senza alcuna riserva
TEMPO STABILITO PER IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
In base allart 138 - Termini per laccertamento della regolare esecuzione - del capitolato
speciale dappalto il certificato di regolare esecuzione dei lavori doveva essere emesso entro
tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori
Quartu SantElena 2ONOV2015
Il Direttore dei Lavori lAppaltatore
Per Ind Marcello Aledda
1~~SfCOSTRUZIONI F~ampIAJtddasnc vtll Mira 55 ot048 SINNAI (CA
- F lPl 01028310928 - - ~ IV
1 bull 1 I _ A
(~11~x c -_ l J VJ
0 ~ - J ltj
--
bull
ro ~7
1RIAUI ~~
VERBALE DI VISITA E RELAZIONE
La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori egrave avvenuta in data 02102015 ed oltre
al sottoscritto Direttore dei Lavori Arch Sergio Oriti Niosi sono intervenuti
bull Per Ind Aledda Marcello in qualitagrave di socio e Direttore Tecnico dellImpresa
bull Per Ind Oliviero Ghironi in qualitagrave di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei
lavori
DESCRIZIONE DEI LAVORI ESEGUITI
Nello specifico le opere realizzate si possono cosi riassu mere
bull La demolizione totale delle aiuolepanchine in cemento armato
bull La rimozione della pavimentazione esistente in piastrelle di cotto compreso il sottostante
massetto
bull La rimozione dei quattro pali luce esistenti
bull Uno scavo di sbancamento per una profonditagrave di circa 40 cm dal piano stradale
bull La rimozione del cordolo in granito che delimita la piazza e il riposizionamento dello stesso
ad una nuova quota costante di cm 15 lungo tutta la via SantAntonio e la via Bosa
bull La realizzazione di una nuova pavimentazione con piastrelle di cemento (dim cm 40x40 e
20x40) di due tonalitagrave di colori differenti (beige chiaro e beige scuro) a formare figure
geometriche con ununica pendenza verso la via SantAntonio per facilitare lo smaltimento
delle acque meteoriche
bull Linserimento nel nuovo pavimento di un manufatto in materiale lapideo rappresentante il
simbolo francescano delle dimensioni di cm 200x200 posizionato davanti al portone
dingresso della Chiesa
bull La realizzazione di nO 4 aiuole delle dimensioni di cm 180x180
bull II posizionamento di nO 4 griglie decorative a protezione delle piante
bull La messa a dimora di nO 4 piante di olivo
bull La predisposizione dellimpianto di illuminazione pubblica mediante la realizzazione di una
fondazione del pozzetto di ispezione e la stesura di cavidotto
RISULTATI DELLA VISITA DI COLLAUDO
Con la scorta dei documenti contabili il sottoscritto Direttore dei lavori Arch Sergio Oriti Niosi
con gli altri intervenuti alla visita ha effettuato un esame generale dei lavori e sono stati
esegUiti aGc~rtamet i~erifiche controlli misurazioni e saggi 1 bull l- I f
Per le ~attl Aon ~ piugrave ispezionabili di difficile ispezione o non potute controllare lImpresa ha assicurato 8 segugravelto di esplicita richiesta verbale del sottoscritto la perfetta esecuzione
secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare
6
lImpresa per gli effetti dellart 1667 del codice civile ha dichiarato non esservi difformitagrave o
vizi
CONFRONTO TRA LE PREVISIONI PROGETTUALI ED I LAVORI ESEGUITI
Dal confronto fra le lavorazioni richieste e quelle effettivamente eseguite non si sono
riscontrate differenze con quanto riportato nel progetto principale
PENALE PER IL RITARDO
Come risulta dalle premesse non egrave stata applicata dal Responsabile del Procedimento Ing
Antonella Cacace alcuna penale
OPPOSIZIONI E RECLAMI
Durante il corso dei lavori non vi sono stati opposizioni e reclami
OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI
Da quando si egrave potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche controlli misurazioni
accertamenti e saggi si egrave tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono in tutto e
per tutto alle prescrizioni contrattuali che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali
idonei e seguite le modalitagrave specificate nel capitolato speciale di appalto che la lavorazione egrave
stata condotta a regola darte ed infine che esiste la precisa rispondenza agli effetti contabili
tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure nel registro di contabilitagrave e
nello stato finale
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Ciograve premesso considerato lintero svolgimento dellappalto riassunto nelle premesse da cui
risulta
a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto approvato
b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola darte con buoni materiali e idonei magisteri
c) che per quanto non egrave stato possibile ispezionare o di difficile ispezione lImpresa ha in
particolare dichiarato agli effetti dellart 1667 del codice civile non esservi difformitagrave o
vizi oltre quelli notati
d) che per quanto egrave stato possibile riscontrare le notazioni contabili corrispondono per
dimensioni forma quantitagrave e qualitagrave dei materiali allo stato di fatto delle opere
e) che sul conto finale non egrave stata applicata nessuna penale
f) che nulla si ha da osservare sul verbale di danni di forza maggiore
g) che lammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale di euro 7042537 egrave inferiore
alle somme autorizzate di un importo pari aeuro 136219
h) che lImpresa ha ottemperato allobbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni
sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni
i) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale
I) che i prezzi applicati sono quelli di contratto
m) che non risultano cessioni di credito da parte dellImpresa negrave procure o deleghe a favore
di terzi e non risultano altresigrave notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi
8
n) che come risulta dagli atti non egrave stata necessaria la pubblicazione degli avvisi ad
opponendum
o) che lImpresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e
middot disposizionidate dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi
p) che lImpresa ha firmato la contabilitagrave finale reiterando le riserve precedentemente apposte
sul registro di contabilitagrave
---000--shy
il lavori certifica che i lavori di Riqualificazione del sagrato della
chiesa di SantAntonio da Padova eseguiti dallImpresa Costruzioni flli Aledda di G amp M
Aledda snc con sede in via Mara 55 09048 Sinnai (CA) sono stati REGOLARMENTE
ESEGUITI e liquida il credito dellImpresa come segue
RIEPILOGO STATO FINALE
Totale lavori a tutto il 02102015 euro 9402768
Incidenza della manodopera (9800 di euro 1640790) euro 1607974
Importo a base dasta euro 77 94794
Ribasso del 35 su euro 7794794 euro 2728178
Lavori netti euro 5066616
Sommano incidenza della manodopera euro 1607974
Costi della sicurezza euro 367947
TOTALE LAVORI + INCMANODOPERA+COSn SICUREZZA euro 70 42537
A dedurre acconti giagrave corrisposti
Cerificato ndeg 1 del 22092015 euro 5912371
Cerificato ndeg 2 del 03112015 euro 1094953
Sommano detrazioni euro 7007324
euro 35213RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO NETTO DELLIMPRESA
Resta il credito dellimpresa in nette euro 35213 (diconsi euro trecentocinquantadue13) che
possono essere corrisposte allImpresa Costruzioni flli Aledda di G amp M Aledda snc
con sede in via Mara 55 09048 Sinnai (CA) a saldo di ogni suo avere in dipendenza
dellesecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto
2ONOV 2015 Quartu SantElena ______
Il Direttore dei Lavori lAppaltatore
Per Ind Marcello Aledda
IM~TRUZIONIFuiMiOOAlagraveamp AIeddI snc VIII MIri U 09048 SINNAI (CA)
CFJPL 01028310926
lO
Per lesecuzione dei lavori sono stati stabiliti 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori e pertanto il termine utile per
lesecuzione dei lavori scadeva in data 17102015
Allart 112 (penali in caso di ritardo) del capitolato speciale dappalto venne stabilita una
penale giornaliera pari al 1 per mille dellammontare netto contrattualecome previsto allart
145 comma 3 del Dpr 2072010
SUBAPPALTO
LImpresa Costruzioni flli Aledda di G amp M Aledda snc con sede in via Mara 55 09048
Sinnai (CA) con nota prot gen nO 50151 del 03082015 ha chiesto lautorizzazione al
subappalto dei lavori inerenti le opere della categoria OG1 per un importo di ( 737165 oltre
iva di legge alla ditta lV1osaico di Pietre srl con sede in giba (CI) in via Principe di Piemonte
Con determinazione nO 758 del 10082015 egrave stato autorizzato
SOSPENSIONE DEI LAVORI
In questo appalto non ci sono state sospensioni dei lavori
PROROGHE DEI TEMPI CONTRATTUALI
In questo appalto non ci sono state proroghe dei lavori
ULTIMAZIONE DEI LAVORI
I lavori sono stati ultimati in anticipo rispetto alla data contrattuale prevista in data
17102015 Con il certificato di ultimazione dei lavori si egrave dichiarato che gli stessi sono stati
ultimati in data 02102015
DANNI DI FORZA MAGGIORE
Durante lesecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore
LAVORI IN ECONOMIA
Si egrave rilevata la necessitagrave di dover provvedere ad eseguire alcune lavorazioni aggiuntive non
previste in progetto ma necessarie sia per il ripristino di situazioni non previste in fase di
progettazione dellopera sia per dare una migliore funzionalitagrave allopera stessa in fase di
realizzazione
Tali lavorazioni si intendono complementari ai lavori del contratto principale in quanto si sono
manifestati a seguito di circostanze impreviste ed imprevedibili al momento della redazione del
progetto e sono divenuti necessari al perfezionamento delle opere realizzate secondo quanto
previsto dal comma 5 lett a) dellart 57 del DLgs 1632006
allinterno del quadro economico alla voce B2 - lavori e forniture in economia esclusi
dallappalto
ANTICIPAZIONI IN DENARO
Non sono occorse anticipazioni
ANDAMENTO DEI LAVORI
I lavori si sono svolti in conformitagrave alle norme contrattuali alle previsioni di progetto e agli
ordini e disposizioni del Direttore dei Lavori
ORDINI DI SERVIZIO
Durante il corso dei lavori egrave stato emesso nO 1 ordine di servizio
AVVISI AD OPPONENDUM
In sostituzione degli avvisi ad opponendum il sottoscritto Direttore dei Lavori ha rilasciato una
dichiarazione attestante che leffettuazione dei lavori non ha dato luogo ad occupazioni
temporanee e permanenti di proprietagrave private e non furono arrecati danni indiretti a proprietagrave
di terzi
CESSIONI DI CREDITO DA PARTE DELLIMPRESA
Non risulta che limpresa abbia ceduto limporto dei crediti ne rilasciato procure o deleghe a
favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativo ai lavori in questione e che
esistano atti impeditivi di altro genere come attesta la dichiarazione in atti del Responsabile
del Procedimento in data 2ONOV 2015
STATO FINALE
Lo stato finale egrave stato redatto dal direttore dei lavori in data 19NOV 201 riporta le
seguenti a n notazioni
RIEPILOGO STATO FINALE
Totale lavori a tutto il 02102015 euro 9402768
Incidenza della manodopera (9800 di euro 1640790) euro 1607974
Importo a base dasta euro 77 94794
Ribasso del 35 su euro 7794794 euro 2728178
Lavori netti euro 5066616
Sommano incidenza della manodopera euro 1607974
Costi della sicurezza euro 367947
TOTALE LAVORI + INCMANODOPERA+COSTI SICUREZZA euro 70 42537
A dedurre acconti giagrave corrisposti euro 5912371Certificato ndeg 1 del 22092015
4
Certificato ndeg 2 del 03112015 euro 1094953
Sommano detrazioni euro 7007324
RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO NETTO DELLIMPRESA euro 35213
CONFRONTO FRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA
bull Importo netto autorizzato per i lavori (7178756
bull Importo netto dei lavori eseguiti risultante dallo stato finale ( 7042537 con una minore
spesa di ( 136219
ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI
Limpresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso lINAIL di Cagliari
mediante polizza assicurativa nO 3772543
INFORTUNI SUL LAVORO
Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo
ASSICURAZIONI SOCIALI E PREVIDENZIALI E REGOLARITA CONTRIBUTIVA
Il Responsabile del procedimento ha verificato la regolaritagrave contributiva dellimpresa
appaltatrice e subappaltatrice attraverso la richiesta dei DURC agli enti assicurativi e
previdenziali ottenendo esito positivo
RISERVE DELLIMPRESA
LImpresa Costruzioni flli Aledda di G amp M Aledda sn c con sede in via Mara 55 09048
Sinna i (CA) ha firmato il registro di contabilitagrave senza alcuna riserva
TEMPO STABILITO PER IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
In base allart 138 - Termini per laccertamento della regolare esecuzione - del capitolato
speciale dappalto il certificato di regolare esecuzione dei lavori doveva essere emesso entro
tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori
Quartu SantElena 2ONOV2015
Il Direttore dei Lavori lAppaltatore
Per Ind Marcello Aledda
1~~SfCOSTRUZIONI F~ampIAJtddasnc vtll Mira 55 ot048 SINNAI (CA
- F lPl 01028310928 - - ~ IV
1 bull 1 I _ A
(~11~x c -_ l J VJ
0 ~ - J ltj
--
bull
ro ~7
1RIAUI ~~
VERBALE DI VISITA E RELAZIONE
La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori egrave avvenuta in data 02102015 ed oltre
al sottoscritto Direttore dei Lavori Arch Sergio Oriti Niosi sono intervenuti
bull Per Ind Aledda Marcello in qualitagrave di socio e Direttore Tecnico dellImpresa
bull Per Ind Oliviero Ghironi in qualitagrave di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei
lavori
DESCRIZIONE DEI LAVORI ESEGUITI
Nello specifico le opere realizzate si possono cosi riassu mere
bull La demolizione totale delle aiuolepanchine in cemento armato
bull La rimozione della pavimentazione esistente in piastrelle di cotto compreso il sottostante
massetto
bull La rimozione dei quattro pali luce esistenti
bull Uno scavo di sbancamento per una profonditagrave di circa 40 cm dal piano stradale
bull La rimozione del cordolo in granito che delimita la piazza e il riposizionamento dello stesso
ad una nuova quota costante di cm 15 lungo tutta la via SantAntonio e la via Bosa
bull La realizzazione di una nuova pavimentazione con piastrelle di cemento (dim cm 40x40 e
20x40) di due tonalitagrave di colori differenti (beige chiaro e beige scuro) a formare figure
geometriche con ununica pendenza verso la via SantAntonio per facilitare lo smaltimento
delle acque meteoriche
bull Linserimento nel nuovo pavimento di un manufatto in materiale lapideo rappresentante il
simbolo francescano delle dimensioni di cm 200x200 posizionato davanti al portone
dingresso della Chiesa
bull La realizzazione di nO 4 aiuole delle dimensioni di cm 180x180
bull II posizionamento di nO 4 griglie decorative a protezione delle piante
bull La messa a dimora di nO 4 piante di olivo
bull La predisposizione dellimpianto di illuminazione pubblica mediante la realizzazione di una
fondazione del pozzetto di ispezione e la stesura di cavidotto
RISULTATI DELLA VISITA DI COLLAUDO
Con la scorta dei documenti contabili il sottoscritto Direttore dei lavori Arch Sergio Oriti Niosi
con gli altri intervenuti alla visita ha effettuato un esame generale dei lavori e sono stati
esegUiti aGc~rtamet i~erifiche controlli misurazioni e saggi 1 bull l- I f
Per le ~attl Aon ~ piugrave ispezionabili di difficile ispezione o non potute controllare lImpresa ha assicurato 8 segugravelto di esplicita richiesta verbale del sottoscritto la perfetta esecuzione
secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare
6
lImpresa per gli effetti dellart 1667 del codice civile ha dichiarato non esservi difformitagrave o
vizi
CONFRONTO TRA LE PREVISIONI PROGETTUALI ED I LAVORI ESEGUITI
Dal confronto fra le lavorazioni richieste e quelle effettivamente eseguite non si sono
riscontrate differenze con quanto riportato nel progetto principale
PENALE PER IL RITARDO
Come risulta dalle premesse non egrave stata applicata dal Responsabile del Procedimento Ing
Antonella Cacace alcuna penale
OPPOSIZIONI E RECLAMI
Durante il corso dei lavori non vi sono stati opposizioni e reclami
OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI
Da quando si egrave potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche controlli misurazioni
accertamenti e saggi si egrave tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono in tutto e
per tutto alle prescrizioni contrattuali che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali
idonei e seguite le modalitagrave specificate nel capitolato speciale di appalto che la lavorazione egrave
stata condotta a regola darte ed infine che esiste la precisa rispondenza agli effetti contabili
tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure nel registro di contabilitagrave e
nello stato finale
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Ciograve premesso considerato lintero svolgimento dellappalto riassunto nelle premesse da cui
risulta
a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto approvato
b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola darte con buoni materiali e idonei magisteri
c) che per quanto non egrave stato possibile ispezionare o di difficile ispezione lImpresa ha in
particolare dichiarato agli effetti dellart 1667 del codice civile non esservi difformitagrave o
vizi oltre quelli notati
d) che per quanto egrave stato possibile riscontrare le notazioni contabili corrispondono per
dimensioni forma quantitagrave e qualitagrave dei materiali allo stato di fatto delle opere
e) che sul conto finale non egrave stata applicata nessuna penale
f) che nulla si ha da osservare sul verbale di danni di forza maggiore
g) che lammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale di euro 7042537 egrave inferiore
alle somme autorizzate di un importo pari aeuro 136219
h) che lImpresa ha ottemperato allobbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni
sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni
i) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale
I) che i prezzi applicati sono quelli di contratto
m) che non risultano cessioni di credito da parte dellImpresa negrave procure o deleghe a favore
di terzi e non risultano altresigrave notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi
8
n) che come risulta dagli atti non egrave stata necessaria la pubblicazione degli avvisi ad
opponendum
o) che lImpresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e
middot disposizionidate dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi
p) che lImpresa ha firmato la contabilitagrave finale reiterando le riserve precedentemente apposte
sul registro di contabilitagrave
---000--shy
il lavori certifica che i lavori di Riqualificazione del sagrato della
chiesa di SantAntonio da Padova eseguiti dallImpresa Costruzioni flli Aledda di G amp M
Aledda snc con sede in via Mara 55 09048 Sinnai (CA) sono stati REGOLARMENTE
ESEGUITI e liquida il credito dellImpresa come segue
RIEPILOGO STATO FINALE
Totale lavori a tutto il 02102015 euro 9402768
Incidenza della manodopera (9800 di euro 1640790) euro 1607974
Importo a base dasta euro 77 94794
Ribasso del 35 su euro 7794794 euro 2728178
Lavori netti euro 5066616
Sommano incidenza della manodopera euro 1607974
Costi della sicurezza euro 367947
TOTALE LAVORI + INCMANODOPERA+COSn SICUREZZA euro 70 42537
A dedurre acconti giagrave corrisposti
Cerificato ndeg 1 del 22092015 euro 5912371
Cerificato ndeg 2 del 03112015 euro 1094953
Sommano detrazioni euro 7007324
euro 35213RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO NETTO DELLIMPRESA
Resta il credito dellimpresa in nette euro 35213 (diconsi euro trecentocinquantadue13) che
possono essere corrisposte allImpresa Costruzioni flli Aledda di G amp M Aledda snc
con sede in via Mara 55 09048 Sinnai (CA) a saldo di ogni suo avere in dipendenza
dellesecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto
2ONOV 2015 Quartu SantElena ______
Il Direttore dei Lavori lAppaltatore
Per Ind Marcello Aledda
IM~TRUZIONIFuiMiOOAlagraveamp AIeddI snc VIII MIri U 09048 SINNAI (CA)
CFJPL 01028310926
lO
allinterno del quadro economico alla voce B2 - lavori e forniture in economia esclusi
dallappalto
ANTICIPAZIONI IN DENARO
Non sono occorse anticipazioni
ANDAMENTO DEI LAVORI
I lavori si sono svolti in conformitagrave alle norme contrattuali alle previsioni di progetto e agli
ordini e disposizioni del Direttore dei Lavori
ORDINI DI SERVIZIO
Durante il corso dei lavori egrave stato emesso nO 1 ordine di servizio
AVVISI AD OPPONENDUM
In sostituzione degli avvisi ad opponendum il sottoscritto Direttore dei Lavori ha rilasciato una
dichiarazione attestante che leffettuazione dei lavori non ha dato luogo ad occupazioni
temporanee e permanenti di proprietagrave private e non furono arrecati danni indiretti a proprietagrave
di terzi
CESSIONI DI CREDITO DA PARTE DELLIMPRESA
Non risulta che limpresa abbia ceduto limporto dei crediti ne rilasciato procure o deleghe a
favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativo ai lavori in questione e che
esistano atti impeditivi di altro genere come attesta la dichiarazione in atti del Responsabile
del Procedimento in data 2ONOV 2015
STATO FINALE
Lo stato finale egrave stato redatto dal direttore dei lavori in data 19NOV 201 riporta le
seguenti a n notazioni
RIEPILOGO STATO FINALE
Totale lavori a tutto il 02102015 euro 9402768
Incidenza della manodopera (9800 di euro 1640790) euro 1607974
Importo a base dasta euro 77 94794
Ribasso del 35 su euro 7794794 euro 2728178
Lavori netti euro 5066616
Sommano incidenza della manodopera euro 1607974
Costi della sicurezza euro 367947
TOTALE LAVORI + INCMANODOPERA+COSTI SICUREZZA euro 70 42537
A dedurre acconti giagrave corrisposti euro 5912371Certificato ndeg 1 del 22092015
4
Certificato ndeg 2 del 03112015 euro 1094953
Sommano detrazioni euro 7007324
RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO NETTO DELLIMPRESA euro 35213
CONFRONTO FRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA
bull Importo netto autorizzato per i lavori (7178756
bull Importo netto dei lavori eseguiti risultante dallo stato finale ( 7042537 con una minore
spesa di ( 136219
ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI
Limpresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso lINAIL di Cagliari
mediante polizza assicurativa nO 3772543
INFORTUNI SUL LAVORO
Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo
ASSICURAZIONI SOCIALI E PREVIDENZIALI E REGOLARITA CONTRIBUTIVA
Il Responsabile del procedimento ha verificato la regolaritagrave contributiva dellimpresa
appaltatrice e subappaltatrice attraverso la richiesta dei DURC agli enti assicurativi e
previdenziali ottenendo esito positivo
RISERVE DELLIMPRESA
LImpresa Costruzioni flli Aledda di G amp M Aledda sn c con sede in via Mara 55 09048
Sinna i (CA) ha firmato il registro di contabilitagrave senza alcuna riserva
TEMPO STABILITO PER IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
In base allart 138 - Termini per laccertamento della regolare esecuzione - del capitolato
speciale dappalto il certificato di regolare esecuzione dei lavori doveva essere emesso entro
tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori
Quartu SantElena 2ONOV2015
Il Direttore dei Lavori lAppaltatore
Per Ind Marcello Aledda
1~~SfCOSTRUZIONI F~ampIAJtddasnc vtll Mira 55 ot048 SINNAI (CA
- F lPl 01028310928 - - ~ IV
1 bull 1 I _ A
(~11~x c -_ l J VJ
0 ~ - J ltj
--
bull
ro ~7
1RIAUI ~~
VERBALE DI VISITA E RELAZIONE
La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori egrave avvenuta in data 02102015 ed oltre
al sottoscritto Direttore dei Lavori Arch Sergio Oriti Niosi sono intervenuti
bull Per Ind Aledda Marcello in qualitagrave di socio e Direttore Tecnico dellImpresa
bull Per Ind Oliviero Ghironi in qualitagrave di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei
lavori
DESCRIZIONE DEI LAVORI ESEGUITI
Nello specifico le opere realizzate si possono cosi riassu mere
bull La demolizione totale delle aiuolepanchine in cemento armato
bull La rimozione della pavimentazione esistente in piastrelle di cotto compreso il sottostante
massetto
bull La rimozione dei quattro pali luce esistenti
bull Uno scavo di sbancamento per una profonditagrave di circa 40 cm dal piano stradale
bull La rimozione del cordolo in granito che delimita la piazza e il riposizionamento dello stesso
ad una nuova quota costante di cm 15 lungo tutta la via SantAntonio e la via Bosa
bull La realizzazione di una nuova pavimentazione con piastrelle di cemento (dim cm 40x40 e
20x40) di due tonalitagrave di colori differenti (beige chiaro e beige scuro) a formare figure
geometriche con ununica pendenza verso la via SantAntonio per facilitare lo smaltimento
delle acque meteoriche
bull Linserimento nel nuovo pavimento di un manufatto in materiale lapideo rappresentante il
simbolo francescano delle dimensioni di cm 200x200 posizionato davanti al portone
dingresso della Chiesa
bull La realizzazione di nO 4 aiuole delle dimensioni di cm 180x180
bull II posizionamento di nO 4 griglie decorative a protezione delle piante
bull La messa a dimora di nO 4 piante di olivo
bull La predisposizione dellimpianto di illuminazione pubblica mediante la realizzazione di una
fondazione del pozzetto di ispezione e la stesura di cavidotto
RISULTATI DELLA VISITA DI COLLAUDO
Con la scorta dei documenti contabili il sottoscritto Direttore dei lavori Arch Sergio Oriti Niosi
con gli altri intervenuti alla visita ha effettuato un esame generale dei lavori e sono stati
esegUiti aGc~rtamet i~erifiche controlli misurazioni e saggi 1 bull l- I f
Per le ~attl Aon ~ piugrave ispezionabili di difficile ispezione o non potute controllare lImpresa ha assicurato 8 segugravelto di esplicita richiesta verbale del sottoscritto la perfetta esecuzione
secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare
6
lImpresa per gli effetti dellart 1667 del codice civile ha dichiarato non esservi difformitagrave o
vizi
CONFRONTO TRA LE PREVISIONI PROGETTUALI ED I LAVORI ESEGUITI
Dal confronto fra le lavorazioni richieste e quelle effettivamente eseguite non si sono
riscontrate differenze con quanto riportato nel progetto principale
PENALE PER IL RITARDO
Come risulta dalle premesse non egrave stata applicata dal Responsabile del Procedimento Ing
Antonella Cacace alcuna penale
OPPOSIZIONI E RECLAMI
Durante il corso dei lavori non vi sono stati opposizioni e reclami
OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI
Da quando si egrave potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche controlli misurazioni
accertamenti e saggi si egrave tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono in tutto e
per tutto alle prescrizioni contrattuali che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali
idonei e seguite le modalitagrave specificate nel capitolato speciale di appalto che la lavorazione egrave
stata condotta a regola darte ed infine che esiste la precisa rispondenza agli effetti contabili
tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure nel registro di contabilitagrave e
nello stato finale
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Ciograve premesso considerato lintero svolgimento dellappalto riassunto nelle premesse da cui
risulta
a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto approvato
b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola darte con buoni materiali e idonei magisteri
c) che per quanto non egrave stato possibile ispezionare o di difficile ispezione lImpresa ha in
particolare dichiarato agli effetti dellart 1667 del codice civile non esservi difformitagrave o
vizi oltre quelli notati
d) che per quanto egrave stato possibile riscontrare le notazioni contabili corrispondono per
dimensioni forma quantitagrave e qualitagrave dei materiali allo stato di fatto delle opere
e) che sul conto finale non egrave stata applicata nessuna penale
f) che nulla si ha da osservare sul verbale di danni di forza maggiore
g) che lammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale di euro 7042537 egrave inferiore
alle somme autorizzate di un importo pari aeuro 136219
h) che lImpresa ha ottemperato allobbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni
sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni
i) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale
I) che i prezzi applicati sono quelli di contratto
m) che non risultano cessioni di credito da parte dellImpresa negrave procure o deleghe a favore
di terzi e non risultano altresigrave notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi
8
n) che come risulta dagli atti non egrave stata necessaria la pubblicazione degli avvisi ad
opponendum
o) che lImpresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e
middot disposizionidate dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi
p) che lImpresa ha firmato la contabilitagrave finale reiterando le riserve precedentemente apposte
sul registro di contabilitagrave
---000--shy
il lavori certifica che i lavori di Riqualificazione del sagrato della
chiesa di SantAntonio da Padova eseguiti dallImpresa Costruzioni flli Aledda di G amp M
Aledda snc con sede in via Mara 55 09048 Sinnai (CA) sono stati REGOLARMENTE
ESEGUITI e liquida il credito dellImpresa come segue
RIEPILOGO STATO FINALE
Totale lavori a tutto il 02102015 euro 9402768
Incidenza della manodopera (9800 di euro 1640790) euro 1607974
Importo a base dasta euro 77 94794
Ribasso del 35 su euro 7794794 euro 2728178
Lavori netti euro 5066616
Sommano incidenza della manodopera euro 1607974
Costi della sicurezza euro 367947
TOTALE LAVORI + INCMANODOPERA+COSn SICUREZZA euro 70 42537
A dedurre acconti giagrave corrisposti
Cerificato ndeg 1 del 22092015 euro 5912371
Cerificato ndeg 2 del 03112015 euro 1094953
Sommano detrazioni euro 7007324
euro 35213RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO NETTO DELLIMPRESA
Resta il credito dellimpresa in nette euro 35213 (diconsi euro trecentocinquantadue13) che
possono essere corrisposte allImpresa Costruzioni flli Aledda di G amp M Aledda snc
con sede in via Mara 55 09048 Sinnai (CA) a saldo di ogni suo avere in dipendenza
dellesecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto
2ONOV 2015 Quartu SantElena ______
Il Direttore dei Lavori lAppaltatore
Per Ind Marcello Aledda
IM~TRUZIONIFuiMiOOAlagraveamp AIeddI snc VIII MIri U 09048 SINNAI (CA)
CFJPL 01028310926
lO
Certificato ndeg 2 del 03112015 euro 1094953
Sommano detrazioni euro 7007324
RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO NETTO DELLIMPRESA euro 35213
CONFRONTO FRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA
bull Importo netto autorizzato per i lavori (7178756
bull Importo netto dei lavori eseguiti risultante dallo stato finale ( 7042537 con una minore
spesa di ( 136219
ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI
Limpresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso lINAIL di Cagliari
mediante polizza assicurativa nO 3772543
INFORTUNI SUL LAVORO
Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo
ASSICURAZIONI SOCIALI E PREVIDENZIALI E REGOLARITA CONTRIBUTIVA
Il Responsabile del procedimento ha verificato la regolaritagrave contributiva dellimpresa
appaltatrice e subappaltatrice attraverso la richiesta dei DURC agli enti assicurativi e
previdenziali ottenendo esito positivo
RISERVE DELLIMPRESA
LImpresa Costruzioni flli Aledda di G amp M Aledda sn c con sede in via Mara 55 09048
Sinna i (CA) ha firmato il registro di contabilitagrave senza alcuna riserva
TEMPO STABILITO PER IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
In base allart 138 - Termini per laccertamento della regolare esecuzione - del capitolato
speciale dappalto il certificato di regolare esecuzione dei lavori doveva essere emesso entro
tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori
Quartu SantElena 2ONOV2015
Il Direttore dei Lavori lAppaltatore
Per Ind Marcello Aledda
1~~SfCOSTRUZIONI F~ampIAJtddasnc vtll Mira 55 ot048 SINNAI (CA
- F lPl 01028310928 - - ~ IV
1 bull 1 I _ A
(~11~x c -_ l J VJ
0 ~ - J ltj
--
bull
ro ~7
1RIAUI ~~
VERBALE DI VISITA E RELAZIONE
La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori egrave avvenuta in data 02102015 ed oltre
al sottoscritto Direttore dei Lavori Arch Sergio Oriti Niosi sono intervenuti
bull Per Ind Aledda Marcello in qualitagrave di socio e Direttore Tecnico dellImpresa
bull Per Ind Oliviero Ghironi in qualitagrave di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei
lavori
DESCRIZIONE DEI LAVORI ESEGUITI
Nello specifico le opere realizzate si possono cosi riassu mere
bull La demolizione totale delle aiuolepanchine in cemento armato
bull La rimozione della pavimentazione esistente in piastrelle di cotto compreso il sottostante
massetto
bull La rimozione dei quattro pali luce esistenti
bull Uno scavo di sbancamento per una profonditagrave di circa 40 cm dal piano stradale
bull La rimozione del cordolo in granito che delimita la piazza e il riposizionamento dello stesso
ad una nuova quota costante di cm 15 lungo tutta la via SantAntonio e la via Bosa
bull La realizzazione di una nuova pavimentazione con piastrelle di cemento (dim cm 40x40 e
20x40) di due tonalitagrave di colori differenti (beige chiaro e beige scuro) a formare figure
geometriche con ununica pendenza verso la via SantAntonio per facilitare lo smaltimento
delle acque meteoriche
bull Linserimento nel nuovo pavimento di un manufatto in materiale lapideo rappresentante il
simbolo francescano delle dimensioni di cm 200x200 posizionato davanti al portone
dingresso della Chiesa
bull La realizzazione di nO 4 aiuole delle dimensioni di cm 180x180
bull II posizionamento di nO 4 griglie decorative a protezione delle piante
bull La messa a dimora di nO 4 piante di olivo
bull La predisposizione dellimpianto di illuminazione pubblica mediante la realizzazione di una
fondazione del pozzetto di ispezione e la stesura di cavidotto
RISULTATI DELLA VISITA DI COLLAUDO
Con la scorta dei documenti contabili il sottoscritto Direttore dei lavori Arch Sergio Oriti Niosi
con gli altri intervenuti alla visita ha effettuato un esame generale dei lavori e sono stati
esegUiti aGc~rtamet i~erifiche controlli misurazioni e saggi 1 bull l- I f
Per le ~attl Aon ~ piugrave ispezionabili di difficile ispezione o non potute controllare lImpresa ha assicurato 8 segugravelto di esplicita richiesta verbale del sottoscritto la perfetta esecuzione
secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare
6
lImpresa per gli effetti dellart 1667 del codice civile ha dichiarato non esservi difformitagrave o
vizi
CONFRONTO TRA LE PREVISIONI PROGETTUALI ED I LAVORI ESEGUITI
Dal confronto fra le lavorazioni richieste e quelle effettivamente eseguite non si sono
riscontrate differenze con quanto riportato nel progetto principale
PENALE PER IL RITARDO
Come risulta dalle premesse non egrave stata applicata dal Responsabile del Procedimento Ing
Antonella Cacace alcuna penale
OPPOSIZIONI E RECLAMI
Durante il corso dei lavori non vi sono stati opposizioni e reclami
OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI
Da quando si egrave potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche controlli misurazioni
accertamenti e saggi si egrave tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono in tutto e
per tutto alle prescrizioni contrattuali che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali
idonei e seguite le modalitagrave specificate nel capitolato speciale di appalto che la lavorazione egrave
stata condotta a regola darte ed infine che esiste la precisa rispondenza agli effetti contabili
tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure nel registro di contabilitagrave e
nello stato finale
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Ciograve premesso considerato lintero svolgimento dellappalto riassunto nelle premesse da cui
risulta
a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto approvato
b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola darte con buoni materiali e idonei magisteri
c) che per quanto non egrave stato possibile ispezionare o di difficile ispezione lImpresa ha in
particolare dichiarato agli effetti dellart 1667 del codice civile non esservi difformitagrave o
vizi oltre quelli notati
d) che per quanto egrave stato possibile riscontrare le notazioni contabili corrispondono per
dimensioni forma quantitagrave e qualitagrave dei materiali allo stato di fatto delle opere
e) che sul conto finale non egrave stata applicata nessuna penale
f) che nulla si ha da osservare sul verbale di danni di forza maggiore
g) che lammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale di euro 7042537 egrave inferiore
alle somme autorizzate di un importo pari aeuro 136219
h) che lImpresa ha ottemperato allobbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni
sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni
i) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale
I) che i prezzi applicati sono quelli di contratto
m) che non risultano cessioni di credito da parte dellImpresa negrave procure o deleghe a favore
di terzi e non risultano altresigrave notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi
8
n) che come risulta dagli atti non egrave stata necessaria la pubblicazione degli avvisi ad
opponendum
o) che lImpresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e
middot disposizionidate dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi
p) che lImpresa ha firmato la contabilitagrave finale reiterando le riserve precedentemente apposte
sul registro di contabilitagrave
---000--shy
il lavori certifica che i lavori di Riqualificazione del sagrato della
chiesa di SantAntonio da Padova eseguiti dallImpresa Costruzioni flli Aledda di G amp M
Aledda snc con sede in via Mara 55 09048 Sinnai (CA) sono stati REGOLARMENTE
ESEGUITI e liquida il credito dellImpresa come segue
RIEPILOGO STATO FINALE
Totale lavori a tutto il 02102015 euro 9402768
Incidenza della manodopera (9800 di euro 1640790) euro 1607974
Importo a base dasta euro 77 94794
Ribasso del 35 su euro 7794794 euro 2728178
Lavori netti euro 5066616
Sommano incidenza della manodopera euro 1607974
Costi della sicurezza euro 367947
TOTALE LAVORI + INCMANODOPERA+COSn SICUREZZA euro 70 42537
A dedurre acconti giagrave corrisposti
Cerificato ndeg 1 del 22092015 euro 5912371
Cerificato ndeg 2 del 03112015 euro 1094953
Sommano detrazioni euro 7007324
euro 35213RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO NETTO DELLIMPRESA
Resta il credito dellimpresa in nette euro 35213 (diconsi euro trecentocinquantadue13) che
possono essere corrisposte allImpresa Costruzioni flli Aledda di G amp M Aledda snc
con sede in via Mara 55 09048 Sinnai (CA) a saldo di ogni suo avere in dipendenza
dellesecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto
2ONOV 2015 Quartu SantElena ______
Il Direttore dei Lavori lAppaltatore
Per Ind Marcello Aledda
IM~TRUZIONIFuiMiOOAlagraveamp AIeddI snc VIII MIri U 09048 SINNAI (CA)
CFJPL 01028310926
lO
VERBALE DI VISITA E RELAZIONE
La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori egrave avvenuta in data 02102015 ed oltre
al sottoscritto Direttore dei Lavori Arch Sergio Oriti Niosi sono intervenuti
bull Per Ind Aledda Marcello in qualitagrave di socio e Direttore Tecnico dellImpresa
bull Per Ind Oliviero Ghironi in qualitagrave di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei
lavori
DESCRIZIONE DEI LAVORI ESEGUITI
Nello specifico le opere realizzate si possono cosi riassu mere
bull La demolizione totale delle aiuolepanchine in cemento armato
bull La rimozione della pavimentazione esistente in piastrelle di cotto compreso il sottostante
massetto
bull La rimozione dei quattro pali luce esistenti
bull Uno scavo di sbancamento per una profonditagrave di circa 40 cm dal piano stradale
bull La rimozione del cordolo in granito che delimita la piazza e il riposizionamento dello stesso
ad una nuova quota costante di cm 15 lungo tutta la via SantAntonio e la via Bosa
bull La realizzazione di una nuova pavimentazione con piastrelle di cemento (dim cm 40x40 e
20x40) di due tonalitagrave di colori differenti (beige chiaro e beige scuro) a formare figure
geometriche con ununica pendenza verso la via SantAntonio per facilitare lo smaltimento
delle acque meteoriche
bull Linserimento nel nuovo pavimento di un manufatto in materiale lapideo rappresentante il
simbolo francescano delle dimensioni di cm 200x200 posizionato davanti al portone
dingresso della Chiesa
bull La realizzazione di nO 4 aiuole delle dimensioni di cm 180x180
bull II posizionamento di nO 4 griglie decorative a protezione delle piante
bull La messa a dimora di nO 4 piante di olivo
bull La predisposizione dellimpianto di illuminazione pubblica mediante la realizzazione di una
fondazione del pozzetto di ispezione e la stesura di cavidotto
RISULTATI DELLA VISITA DI COLLAUDO
Con la scorta dei documenti contabili il sottoscritto Direttore dei lavori Arch Sergio Oriti Niosi
con gli altri intervenuti alla visita ha effettuato un esame generale dei lavori e sono stati
esegUiti aGc~rtamet i~erifiche controlli misurazioni e saggi 1 bull l- I f
Per le ~attl Aon ~ piugrave ispezionabili di difficile ispezione o non potute controllare lImpresa ha assicurato 8 segugravelto di esplicita richiesta verbale del sottoscritto la perfetta esecuzione
secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare
6
lImpresa per gli effetti dellart 1667 del codice civile ha dichiarato non esservi difformitagrave o
vizi
CONFRONTO TRA LE PREVISIONI PROGETTUALI ED I LAVORI ESEGUITI
Dal confronto fra le lavorazioni richieste e quelle effettivamente eseguite non si sono
riscontrate differenze con quanto riportato nel progetto principale
PENALE PER IL RITARDO
Come risulta dalle premesse non egrave stata applicata dal Responsabile del Procedimento Ing
Antonella Cacace alcuna penale
OPPOSIZIONI E RECLAMI
Durante il corso dei lavori non vi sono stati opposizioni e reclami
OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI
Da quando si egrave potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche controlli misurazioni
accertamenti e saggi si egrave tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono in tutto e
per tutto alle prescrizioni contrattuali che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali
idonei e seguite le modalitagrave specificate nel capitolato speciale di appalto che la lavorazione egrave
stata condotta a regola darte ed infine che esiste la precisa rispondenza agli effetti contabili
tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure nel registro di contabilitagrave e
nello stato finale
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Ciograve premesso considerato lintero svolgimento dellappalto riassunto nelle premesse da cui
risulta
a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto approvato
b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola darte con buoni materiali e idonei magisteri
c) che per quanto non egrave stato possibile ispezionare o di difficile ispezione lImpresa ha in
particolare dichiarato agli effetti dellart 1667 del codice civile non esservi difformitagrave o
vizi oltre quelli notati
d) che per quanto egrave stato possibile riscontrare le notazioni contabili corrispondono per
dimensioni forma quantitagrave e qualitagrave dei materiali allo stato di fatto delle opere
e) che sul conto finale non egrave stata applicata nessuna penale
f) che nulla si ha da osservare sul verbale di danni di forza maggiore
g) che lammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale di euro 7042537 egrave inferiore
alle somme autorizzate di un importo pari aeuro 136219
h) che lImpresa ha ottemperato allobbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni
sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni
i) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale
I) che i prezzi applicati sono quelli di contratto
m) che non risultano cessioni di credito da parte dellImpresa negrave procure o deleghe a favore
di terzi e non risultano altresigrave notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi
8
n) che come risulta dagli atti non egrave stata necessaria la pubblicazione degli avvisi ad
opponendum
o) che lImpresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e
middot disposizionidate dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi
p) che lImpresa ha firmato la contabilitagrave finale reiterando le riserve precedentemente apposte
sul registro di contabilitagrave
---000--shy
il lavori certifica che i lavori di Riqualificazione del sagrato della
chiesa di SantAntonio da Padova eseguiti dallImpresa Costruzioni flli Aledda di G amp M
Aledda snc con sede in via Mara 55 09048 Sinnai (CA) sono stati REGOLARMENTE
ESEGUITI e liquida il credito dellImpresa come segue
RIEPILOGO STATO FINALE
Totale lavori a tutto il 02102015 euro 9402768
Incidenza della manodopera (9800 di euro 1640790) euro 1607974
Importo a base dasta euro 77 94794
Ribasso del 35 su euro 7794794 euro 2728178
Lavori netti euro 5066616
Sommano incidenza della manodopera euro 1607974
Costi della sicurezza euro 367947
TOTALE LAVORI + INCMANODOPERA+COSn SICUREZZA euro 70 42537
A dedurre acconti giagrave corrisposti
Cerificato ndeg 1 del 22092015 euro 5912371
Cerificato ndeg 2 del 03112015 euro 1094953
Sommano detrazioni euro 7007324
euro 35213RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO NETTO DELLIMPRESA
Resta il credito dellimpresa in nette euro 35213 (diconsi euro trecentocinquantadue13) che
possono essere corrisposte allImpresa Costruzioni flli Aledda di G amp M Aledda snc
con sede in via Mara 55 09048 Sinnai (CA) a saldo di ogni suo avere in dipendenza
dellesecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto
2ONOV 2015 Quartu SantElena ______
Il Direttore dei Lavori lAppaltatore
Per Ind Marcello Aledda
IM~TRUZIONIFuiMiOOAlagraveamp AIeddI snc VIII MIri U 09048 SINNAI (CA)
CFJPL 01028310926
lO
lImpresa per gli effetti dellart 1667 del codice civile ha dichiarato non esservi difformitagrave o
vizi
CONFRONTO TRA LE PREVISIONI PROGETTUALI ED I LAVORI ESEGUITI
Dal confronto fra le lavorazioni richieste e quelle effettivamente eseguite non si sono
riscontrate differenze con quanto riportato nel progetto principale
PENALE PER IL RITARDO
Come risulta dalle premesse non egrave stata applicata dal Responsabile del Procedimento Ing
Antonella Cacace alcuna penale
OPPOSIZIONI E RECLAMI
Durante il corso dei lavori non vi sono stati opposizioni e reclami
OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI
Da quando si egrave potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche controlli misurazioni
accertamenti e saggi si egrave tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono in tutto e
per tutto alle prescrizioni contrattuali che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali
idonei e seguite le modalitagrave specificate nel capitolato speciale di appalto che la lavorazione egrave
stata condotta a regola darte ed infine che esiste la precisa rispondenza agli effetti contabili
tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure nel registro di contabilitagrave e
nello stato finale
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Ciograve premesso considerato lintero svolgimento dellappalto riassunto nelle premesse da cui
risulta
a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto approvato
b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola darte con buoni materiali e idonei magisteri
c) che per quanto non egrave stato possibile ispezionare o di difficile ispezione lImpresa ha in
particolare dichiarato agli effetti dellart 1667 del codice civile non esservi difformitagrave o
vizi oltre quelli notati
d) che per quanto egrave stato possibile riscontrare le notazioni contabili corrispondono per
dimensioni forma quantitagrave e qualitagrave dei materiali allo stato di fatto delle opere
e) che sul conto finale non egrave stata applicata nessuna penale
f) che nulla si ha da osservare sul verbale di danni di forza maggiore
g) che lammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale di euro 7042537 egrave inferiore
alle somme autorizzate di un importo pari aeuro 136219
h) che lImpresa ha ottemperato allobbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni
sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni
i) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale
I) che i prezzi applicati sono quelli di contratto
m) che non risultano cessioni di credito da parte dellImpresa negrave procure o deleghe a favore
di terzi e non risultano altresigrave notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi
8
n) che come risulta dagli atti non egrave stata necessaria la pubblicazione degli avvisi ad
opponendum
o) che lImpresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e
middot disposizionidate dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi
p) che lImpresa ha firmato la contabilitagrave finale reiterando le riserve precedentemente apposte
sul registro di contabilitagrave
---000--shy
il lavori certifica che i lavori di Riqualificazione del sagrato della
chiesa di SantAntonio da Padova eseguiti dallImpresa Costruzioni flli Aledda di G amp M
Aledda snc con sede in via Mara 55 09048 Sinnai (CA) sono stati REGOLARMENTE
ESEGUITI e liquida il credito dellImpresa come segue
RIEPILOGO STATO FINALE
Totale lavori a tutto il 02102015 euro 9402768
Incidenza della manodopera (9800 di euro 1640790) euro 1607974
Importo a base dasta euro 77 94794
Ribasso del 35 su euro 7794794 euro 2728178
Lavori netti euro 5066616
Sommano incidenza della manodopera euro 1607974
Costi della sicurezza euro 367947
TOTALE LAVORI + INCMANODOPERA+COSn SICUREZZA euro 70 42537
A dedurre acconti giagrave corrisposti
Cerificato ndeg 1 del 22092015 euro 5912371
Cerificato ndeg 2 del 03112015 euro 1094953
Sommano detrazioni euro 7007324
euro 35213RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO NETTO DELLIMPRESA
Resta il credito dellimpresa in nette euro 35213 (diconsi euro trecentocinquantadue13) che
possono essere corrisposte allImpresa Costruzioni flli Aledda di G amp M Aledda snc
con sede in via Mara 55 09048 Sinnai (CA) a saldo di ogni suo avere in dipendenza
dellesecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto
2ONOV 2015 Quartu SantElena ______
Il Direttore dei Lavori lAppaltatore
Per Ind Marcello Aledda
IM~TRUZIONIFuiMiOOAlagraveamp AIeddI snc VIII MIri U 09048 SINNAI (CA)
CFJPL 01028310926
lO
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Ciograve premesso considerato lintero svolgimento dellappalto riassunto nelle premesse da cui
risulta
a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto approvato
b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola darte con buoni materiali e idonei magisteri
c) che per quanto non egrave stato possibile ispezionare o di difficile ispezione lImpresa ha in
particolare dichiarato agli effetti dellart 1667 del codice civile non esservi difformitagrave o
vizi oltre quelli notati
d) che per quanto egrave stato possibile riscontrare le notazioni contabili corrispondono per
dimensioni forma quantitagrave e qualitagrave dei materiali allo stato di fatto delle opere
e) che sul conto finale non egrave stata applicata nessuna penale
f) che nulla si ha da osservare sul verbale di danni di forza maggiore
g) che lammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale di euro 7042537 egrave inferiore
alle somme autorizzate di un importo pari aeuro 136219
h) che lImpresa ha ottemperato allobbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni
sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni
i) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale
I) che i prezzi applicati sono quelli di contratto
m) che non risultano cessioni di credito da parte dellImpresa negrave procure o deleghe a favore
di terzi e non risultano altresigrave notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi
8
n) che come risulta dagli atti non egrave stata necessaria la pubblicazione degli avvisi ad
opponendum
o) che lImpresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e
middot disposizionidate dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi
p) che lImpresa ha firmato la contabilitagrave finale reiterando le riserve precedentemente apposte
sul registro di contabilitagrave
---000--shy
il lavori certifica che i lavori di Riqualificazione del sagrato della
chiesa di SantAntonio da Padova eseguiti dallImpresa Costruzioni flli Aledda di G amp M
Aledda snc con sede in via Mara 55 09048 Sinnai (CA) sono stati REGOLARMENTE
ESEGUITI e liquida il credito dellImpresa come segue
RIEPILOGO STATO FINALE
Totale lavori a tutto il 02102015 euro 9402768
Incidenza della manodopera (9800 di euro 1640790) euro 1607974
Importo a base dasta euro 77 94794
Ribasso del 35 su euro 7794794 euro 2728178
Lavori netti euro 5066616
Sommano incidenza della manodopera euro 1607974
Costi della sicurezza euro 367947
TOTALE LAVORI + INCMANODOPERA+COSn SICUREZZA euro 70 42537
A dedurre acconti giagrave corrisposti
Cerificato ndeg 1 del 22092015 euro 5912371
Cerificato ndeg 2 del 03112015 euro 1094953
Sommano detrazioni euro 7007324
euro 35213RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO NETTO DELLIMPRESA
Resta il credito dellimpresa in nette euro 35213 (diconsi euro trecentocinquantadue13) che
possono essere corrisposte allImpresa Costruzioni flli Aledda di G amp M Aledda snc
con sede in via Mara 55 09048 Sinnai (CA) a saldo di ogni suo avere in dipendenza
dellesecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto
2ONOV 2015 Quartu SantElena ______
Il Direttore dei Lavori lAppaltatore
Per Ind Marcello Aledda
IM~TRUZIONIFuiMiOOAlagraveamp AIeddI snc VIII MIri U 09048 SINNAI (CA)
CFJPL 01028310926
lO
n) che come risulta dagli atti non egrave stata necessaria la pubblicazione degli avvisi ad
opponendum
o) che lImpresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e
middot disposizionidate dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi
p) che lImpresa ha firmato la contabilitagrave finale reiterando le riserve precedentemente apposte
sul registro di contabilitagrave
---000--shy
il lavori certifica che i lavori di Riqualificazione del sagrato della
chiesa di SantAntonio da Padova eseguiti dallImpresa Costruzioni flli Aledda di G amp M
Aledda snc con sede in via Mara 55 09048 Sinnai (CA) sono stati REGOLARMENTE
ESEGUITI e liquida il credito dellImpresa come segue
RIEPILOGO STATO FINALE
Totale lavori a tutto il 02102015 euro 9402768
Incidenza della manodopera (9800 di euro 1640790) euro 1607974
Importo a base dasta euro 77 94794
Ribasso del 35 su euro 7794794 euro 2728178
Lavori netti euro 5066616
Sommano incidenza della manodopera euro 1607974
Costi della sicurezza euro 367947
TOTALE LAVORI + INCMANODOPERA+COSn SICUREZZA euro 70 42537
A dedurre acconti giagrave corrisposti
Cerificato ndeg 1 del 22092015 euro 5912371
Cerificato ndeg 2 del 03112015 euro 1094953
Sommano detrazioni euro 7007324
euro 35213RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO NETTO DELLIMPRESA
Resta il credito dellimpresa in nette euro 35213 (diconsi euro trecentocinquantadue13) che
possono essere corrisposte allImpresa Costruzioni flli Aledda di G amp M Aledda snc
con sede in via Mara 55 09048 Sinnai (CA) a saldo di ogni suo avere in dipendenza
dellesecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto
2ONOV 2015 Quartu SantElena ______
Il Direttore dei Lavori lAppaltatore
Per Ind Marcello Aledda
IM~TRUZIONIFuiMiOOAlagraveamp AIeddI snc VIII MIri U 09048 SINNAI (CA)
CFJPL 01028310926
lO
Resta il credito dellimpresa in nette euro 35213 (diconsi euro trecentocinquantadue13) che
possono essere corrisposte allImpresa Costruzioni flli Aledda di G amp M Aledda snc
con sede in via Mara 55 09048 Sinnai (CA) a saldo di ogni suo avere in dipendenza
dellesecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto
2ONOV 2015 Quartu SantElena ______
Il Direttore dei Lavori lAppaltatore
Per Ind Marcello Aledda
IM~TRUZIONIFuiMiOOAlagraveamp AIeddI snc VIII MIri U 09048 SINNAI (CA)
CFJPL 01028310926
lO