Sección I. Instrucciones para los licitantes.web.compranet.gob.mx:8002/HSM/UNICOM/18576/010/2010/046/... · Web viewLOCALIZACION GENERAL DE LA REFINERIA MIGUEL HIDALGO E-E0DB-1277-076

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-10

REFINERÍA “MIGUEL HIDALGO”SUPTCIA. DE REHABILITACIONES Y MODIFICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS

CONVOCATORIA No.: CNVP-RMH-019/2010CONCURSO No.: R0LN630008SOLICITUD No.: JC-OP-024/2010

MODELO DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 18576010-046-10, PARA CELEBRAR CONTRATO OBRA

PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS

PARA LA EJECUCIÓN DE:

REHABILITACIÓN DE: INTERNOS DE UNIDADES DE INTERCAMBIO IONICO; BOMBAS DOSIFICADORAS Y LINEAS DE LOS SISTEMAS DE REGENERACION; DESMONTAJE Y MONTAJE DE VÁLVULAS MANUALES; RESTAURACIÓN DE REVESTIMIENTO DE SUPERFICIES DE CONCRETO EN INTERIOR DE CISTERNAS , FOSAS, TRINCHERAS Y PISOS; PROTECCION ANTICORROSIVA A LINEAS Y ESTRUCTURAS DEL MÓDULO 5 DEL LA PLANTA “UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA” UDA-3 DE LA SUPERINTENDENCIA DE FUERZA Y SERVICIOS PRINCIPALES DE LA REFINERÍA “MIGUEL HIDALGO”, EN TULA DE ALLENDE, HIDALGO.

NOMENCLATURA EMPLEADA EN LAS BASES DE LICITACIÓN.Para los efectos de las presentes bases de Licitación, se entenderá por:LOPSRM. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las MismasRLOPSRM. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las MismasSFP. Secretaría de la Función PúblicaDOF. Diario Oficial de la FederaciónDA. Documento AdministrativoDT. Documento TécnicoDE. Documento EconómicoDI. Documento InformativoSTPRM. Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana

BASES MOP OP PU __ REHABILITACIÓN DE: INTERNOS DE UNIDADES DE INTERCAMBIO IONICO DEL MÓDULO 5 DE LA LA PLANTA “UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA” UDA-3 DE LA REF. “MIGUEL HIDALGO”.Rev. 27 /jun/09

- 1 -


BASES DE LICITACIÓN

SECCIONES Y ANEXOS

SECCIÓN I: INSTRUCCIONES PARA LA LICITACIÓN.

SECCIÓN II: INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.Anexo A: Planos y su relación. Anexo B: Especificaciones Particulares. Anexo B-1: Especificaciones Generales (Normas).Anexo B-2: Especificaciones y Lineamientos de Higiene, Seguridad y Contraincendio.Anexo B-3: Alcance Ambiental.Anexo C: Catálogo de Conceptos.Anexo D: Programa.Anexo E-A: Equipo mínimo que deberá proporcionar el contratista.Anexo E-1: Equipo mínimo que proporcionará Pemex-Refinación para la ejecución de los trabajos.Anexo M-1: Material que proporcionará Pemex-Refinación para la ejecución de los trabajos.

SECCIÓN III: REQUISITOS DE LA PROPOSICIÓN.Parte I: Documentación distinta de la parte técnica y económica de la proposición.Parte II: Contenido de la Proposición (Parte Técnica y Económica)

SECCIÓN IV: CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y ADJUDICACIÓN.Criterios de Evaluación TécnicaCriterios de Evaluación EconómicaCriterios de Adjudicación

SECCIÓN V: MODELO DE CONTRATO Y FORMATOS.Modelo de ContratoFormatos para firma del contrato


- 2 -


SECCIÓN IINSTRUCCIONES PARA LA LICITACIÓN

CONTENIDOINTRODUCCIÓN

1 PROGRAMA DE EVENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN.2 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y FECHA ESTIMADA DE INICIO.3 CONSIDERACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPOSICIÓN.4 FORMAS DE PARTICIPACIÓN.5 MONEDA E IDIOMA DE LAS PROPOSICIONES.6 VISITAS AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.7 ACLARACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN.8 MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA Y BASES DE LICITACIÓN.9 PROPOSICIONES CONJUNTAS Y CONSTITUCIÓN DE NUEVAS SOCIEDADES.10 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPOSICIÓN.11 COSTO DE PREPARACIÓN Y ENTREGA DE LA PROPOSICIÓN.12 REVISIONES PRELIMINARES.13 PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.14 ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.15 CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES.16 EVALUACIÓN, ADJUDICACIÓN Y FALLO.17 CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN O NULIDAD Y LICITACIÓN DESIERTA.18 FIRMA DEL CONTRATO.19 ANTICIPO.20 FORMA DE PAGO.21 AJUSTE DE COSTOS22 GARANTÍAS Y SEGUROS.23 SUBCONTRATACIÓN.24 COMPROMISO DE MÉXICO ANTE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO

ECONÓMICO.25 CONTRATACIÓN DE EXTRANJEROS.26 PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS.27 INCONFORMIDADES.28 FUENTES DE FINANCIAMIENTO (NO APLICA)29 PERSONAL DEL SINDICATO DE TRABAJADORES PETROLEROS DE LA REPUBLICA MEXICANA

(S.T.P.R.M.) 30 BITÁCORA ELECTRÓNICA31 INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL32 TESTIGO SOCIAL

ANEXO 1: FORMATO DE PREGUNTAS PARA JUNTA DE ACLARACIONES


- 3 -


INTRODUCCIÓN

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con el Artículo 27 Fracción I, 30 Fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su reglamento, y demás disposiciones legales y administrativas vigentes en la materia, Pemex Refinación en adelante “LA CONVOCANTE” a través del Departamento de Contratos de la refinería “Miguel Hidalgo”, emite las presentes bases de Licitación Pública Nacional Núm. 18576010-046-10-10 (la “licitación”), misma que se regirá por los ordenamientos antes señalados, para la adjudicación de un contrato de obra pública a base de Precios Unitarios, referente a: REHABILITACIÓN DE: INTERNOS DE UNIDADES DE INTERCAMBIO IONICO; BOMBAS DOSIFICADORAS Y LINEAS DE LOS SISTEMAS DE REGENERACION; DESMONTAJE Y MONTAJE DE VÁLVULAS MANUALES; RESTAURACIÓN DE REVESTIMIENTO DE SUPERFICIES DE CONCRETO EN INTERIOR DE CISTERNAS , FOSAS, TRINCHERAS Y PISOS; PROTECCION ANTICORROSIVA A LINEAS Y ESTRUCTURAS DEL MÓDULO 5 DEL LA PLANTA “UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA” UDA-3 DE LA SUPERINTENDENCIA DE FUERZA Y SERVICIOS PRINCIPALES DE LA REFINERÍA “MIGUEL HIDALGO”, EN TULA DE ALLENDE, HIDALGO.

Los trabajos se desarrollarán en: la refinería “Miguel Hidalgo”.

Domicilio de “LA CONVOCANTE”: Carretera Jorobas-Tula, Km. 26.5, C.P. 42800, Parque Industrial Atitalaquia-Tula, Tula de Allende, Hgo.; teléfono y fax: 01 (55) 19 44 97 70 ó 01(778) 738 01 03.

“LA CONVOCANTE” y el licitante ganador celebrarán un contrato de obra pública a base de Precios Unitarios de acuerdo al modelo contenido en estas Bases de Licitación (el “contrato”).

Origen de los fondos.- De acuerdo al presupuesto autorizado por la La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante oficio DCF-SPP-123/2010 de fecha 08 de abril de 2010 autorizó “LA CONVOCANTE” a comprometer recursos para llevar a cabo esta Licitación.

Áreas responsables de “LA CONVOCANTE”.- Para la presente licitación el área responsable de la ejecución de los trabajos, de las bases técnicas y de la evaluación de las proposiciones que se reciban será la Superintendencia de Rehabilitaciones y Modificaciones, y el área responsable de la contratación será el Departamento de Contratos.

De conformidad con lo dispuesto en la fracción XIV del artículo 31 de la LOPSRM en esta licitación no podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 51 y 78 de la LOPSRM. Asimismo, de acuerdo a lo estipulado en la fracción IV del artículo 51 de la LOPSRM, por conducto de los licitantes no podrán participar, personas físicas o morales inhabilitadas por resolución de la SFP, en los términos de la LOPSRM o de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Experiencia y Capacidad Técnica.- La experiencia y capacidad técnica que se requiere para participar en la licitación será: cumplir con lo solicitado en el anexo “B” (Especificaciones particulares).

Capital Contable.- El capital contable mínimo requerido para participar en la licitación será de: $ 3’700,000.00 (Tres millones setecientos mil pesos 00/100 M.N.).

Contenido Nacional.- El porcentaje de contenido nacional del valor de la obra que deberán cumplir los licitantes en materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente, que serán utilizados en la ejecución de los trabajos de esta licitación será de por lo menos 50%. En ningún caso el licitante ganador podrá disminuir el porcentaje de contenido nacional indicado en su proposición.


- 4 -


1 PROGRAMA DE EVENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN.

EVENTO FECHA Y HORA LUGAR

Publicación de la Convocatoria 24 de junio del 2010 DOF y www.compranet.gob.mx

Visita al Sitio 29 de junio del 2010

09:00 horas.

Sala de Juntas No. 1 Departamento de Contratos, Refinería “Miguel Hidalgo”.

Junta de aclaraciones 05 de julio del 201009:55 horas.


Revisión preliminar del 06 al 09 de julio del 201015:00 horas.


Presentación y Apertura de las Proposiciones

13 de julio del 201009:00 horas.


Fallo 20 de julio del 201015:00 horas.


Firma del Contrato 26 de julio del 201015:00 horas.


2 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y FECHA ESTIMADA DE INICIO

La fecha estimada de inicio para las obras será el 01 de agosto de 2010, siendo el plazo total de ejecución de las obras de 60 días naturales.

3 CONSIDERACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPOSICIÓN.

Ninguna de las condiciones contenidas en estas bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes podrán ser negociadas. Los licitantes no podrán condicionar en forma alguna las proposiciones.

Cada interesado que haya adquirido las bases de licitación y que desee participar en el procedimiento de licitación, será responsable de examinar todos los documentos contenidos en las bases de licitación. Los licitantes deberán tener en cuenta todas las circunstancias previsibles en forma general, que puedan influir en el costo y en el plazo de ejecución de esta obra de acuerdo a las condiciones particulares del lugar donde se ejecutarán las obras, ya que no se admitirá reconsideración de los precios propuestos ni prórrogas, por motivos de lluvias, mal tiempo, etc., que pudiera ocasionar aumento de costo y/o retraso en la ejecución de las obras. Una prórroga podría reconocerse, cuando se constituya un caso fortuito o fuerza mayor, en términos del contrato. Deberá hacer además sus propias consideraciones de todo cuanto requiera para efectuar las obras.

El hecho de que el licitante no tome en cuenta todas las circunstancias previsibles a que se hace referencia en el párrafo que antecede, no lo relevará de asumir como contratista la responsabilidad de ejecutar y concluir las obras a entera satisfacción de “LA CONVOCANTE”, de acuerdo con los alcances, especificaciones y normas generales de construcción que se les proporcionaron y los precios contenidos en su proposición en caso de ser ganador de la licitación.


- 5 -


El contratista será el único responsable de la ejecución de las obras y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como las instrucciones que al efecto le señale “LA CONVOCANTE” en estas bases de licitación. Las responsabilidades y daños y perjuicios que resultaren serán a cargo del contratista.

4 FORMAS DE PARTICIPACIÓN.Con fundamento en lo que establece el artículo 28 de la LOPSRM, a elección del licitante, podrá presentar su proposición por escrito en el acto de presentación y apertura de proposiciones o a través de medios remotos de comunicación electrónica, conforme al “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para el uso de medios remotos de comunicación electrónica, en el envío de propuestas dentro de las licitaciones públicas que celebren las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, así como en la presentación de las inconformidades por la misma vía”, publicado en el DOF el 9 de agosto del año 2000.

Para el caso de participación por medios remotos de comunicación electrónica la venta de bases se realizará en el sistema de contrataciones gubernamentales: Compranet en la dirección: http://compranet.gob.mx, es importante aclarar que es requisito indispensable adquirir estas bases por medio de este sistema para todo aquel licitante interesado en participar a través de medios remotos de comunicación electrónica.

Los interesados que a su elección opten por participar en esta licitación, a través de medios remotos de comunicación electrónica, deberán acudir a las oficinas de la SFP con el propósito de que obtengan, la certificación del medio de identificación electrónica para lo cual exhibirán, entre otra documentación en su caso, lo que se indica en la disposición cuarta del Acuerdo mencionado en el primer párrafo de este numeral y que es la siguiente:

4.1 Personas físicas: acta de nacimiento, identificación oficial con fotografía y cédula de registro federal de contribuyentes; en caso de que el trámite lo realice a través de algún apoderado, adicionalmente, el documento con el que se acredite el otorgamiento de dicha representación, así como la identificación oficial con fotografía y cédula del registro federal de contribuyentes del apoderado.

4.2 Personas morales: testimonios de las escrituras públicas con las que se acredite su existencia legal, incluidas sus reformas, así como las facultades de su apoderado; identificación oficial con fotografía de dicho representante, y cédula del registro federal de contribuyentes del apoderado y de la persona moral.

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de observador, sin necesidad de adquirir las bases, registrando previamente su participación y absteniéndose de intervenir en cualquier forma en los mismos.

5 MONEDA E IDIOMA DE LAS PROPOSICIONES.

La(s) moneda(s) en que se podrán presentar las proposiciones será(n) pesos mexicanos.

6 VISITA(S) AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

Los licitantes que hayan adquirido las bases de licitación, podrán visitar el sitio de realización de los trabajos durante la visita guiada por el servidor público designado por “LA CONVOCANTE” de manera que, por sí mismos y bajo su responsabilidad, los licitantes puedan obtener toda la información que pudiera ser necesaria para la preparación de sus proposiciones. A fin de estar en posibilidad de asistir a la visita, de acuerdo al programa de eventos del procedimiento de adjudicación, los licitantes preferentemente entregarán un escrito en el que indiquen el (los) nombre (s) de la(s) persona(s) que en su representación, acudirán a la visita al sitio, considerando un máximo de DOS por licitante. Los licitantes que asistan a la visita al sitio no podrán hacer uso de cámaras fotográficas o de videograbación, teléfonos celulares, equipos portátiles de comunicación o radiolocalizadores.


- 6 -

http://compranet.gob.mx/


Los licitantes interesados en asistir a la visita al sitio de realización de los trabajos, deberán reunirse con Ing. Eduardo Alvarez Martinez, representante de “LA CONVOCANTE”, en el lugar indicado en el programa de eventos del procedimiento de licitación. Así mismo, las personas que visiten el sitio deberán sujetarse a las reglas de seguridad de “LA CONVOCANTE” en vigor y deberán utilizar invariablemente camisa de manga larga y pantalón, ambos de algodón, casco protector, zapatos tipo industrial, gafas de seguridad y protectores auditivos.

La visita al sitio será optativa para los licitantes, pero en su propuesta deberán incluir un escrito en el que manifiesten que conocen el sitio de realización de las obras y sus condiciones ambientales, por lo que no podrán invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.

Los representantes de “LA CONVOCANTE” prepararán un acta de la visita al sitio en la que no se asentará ninguna de las preguntas realizadas por los asistentes ya que éstas deberán de ser formuladas en la junta de aclaraciones. Copia de esta acta se pondrá a disposición de los licitantes, tanto en las oficinas de “LA CONVOCANTE” como en el sistema Compranet, siendo responsabilidad de éstos conocer su contenido, ya que tal documentación formará parte integral de las bases de licitación.

Los licitantes deberán tomar en consideración que la transportación, hospedaje y gastos que sean erogados con motivo de la visita al sitio serán por su cuenta.

7 ACLARACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN.

Las personas que se hayan registrado y adquirido las bases de la presente convocatoria podrán presentar preguntas relativas a las bases, utilizando el formato contenido en el Anexo 1 de la sección I de estas bases. A efecto de cumplir con lo que establece el segundo párrafo del artículo 22 del RLOPSRM, deberán presentarlas por escrito y además de preferencia, para facilitar el proceso de revisión y respuesta de dichas preguntas, en archivos electrónicos utilizando el programa de procesador de textos MS Word para Windows, versión 2003 o anterior, con anticipación en el domicilio de “LA CONVOCANTE” o bien en el acto de la junta de aclaraciones. Los licitantes que cuenten con registro ante la SFP, podrán enviar sus preguntas a través del sistema Compranet.

No serán aceptadas preguntas telegráficas o enviadas por servicio postal o mensajería, solo podrán aceptarse aparte de las entregadas personalmente y a través del Sistema Compranet, las enviadas por fax y correo electrónico que evidencien el registro en dicho sistema y la obtencion de las bases.

La junta de aclaraciones será celebrada en el lugar, fecha y hora indicados en el programa de eventos del procedimiento de la convocatoria a la licitación. La asistencia de los licitantes a la junta de aclaraciones será optativa. Personal de “LA CONVOCANTE” preparará el acta de la junta de aclaraciones, la que deberá ser firmada por los representantes de “LA CONVOCANTE” y por cada uno de los licitantes que estén presentes durante la celebración de la misma. “LA CONVOCANTE”, en sus oficinas y a través del sistema Compranet, pondrá a disposición de los licitantes copia del acta de la junta de aclaraciones, siendo responsabilidad de los licitantes conocer su contenido, ya que tal documentación formará parte integral de las bases de licitación.

En caso de que el licitante adquiera las bases de la convocatoria a la licitación a través del sistema Compranet, para que sus preguntas sean tomadas en cuenta, deberán acudir personalmente a entregar copia de su recibo de de alta en Compranet o enviarlo digitalizado.

Para el caso de los licitantes que a su elección opten por su participación a través de medios remotos de comunicación electrónica, sus preguntas podrán ser presentadas utilizando el programa informático que la SFP les proporcione y hasta la hora prevista para llevar a cabo la junta de aclaraciones.

Asimismo se darán por notificados del acta que se levante en la junta de aclaraciones, cuando ésta se encuentre a su disposición en la página de Compranet independientemente de que pueda acudir al domicilio de “LA CONVOCANTE”.


- 7 -


8 MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA Y BASES DE LICITACIÓN.

“LA CONVOCANTE”, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de licitantes, podrá modificar aspectos de la convocatoria, por cualquier razón, sea a iniciativa propia o en respuesta a alguna aclaración efectuada por cualquiera de los licitantes, hasta inclusive el séptimo día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones y de conformidad con el Artículo 33 de la LOPSRM y 18 de su Reglamento.

9 PROPOSICIONES CONJUNTAS Y CONSTITUCIÓN DE NUEVAS SOCIEDADES.

De conformidad con lo estipulado en el artículo 36 segundo párrafo de la LOPSRM, y en los artículos 24 tercer párrafo, 28 y 50 del RLOPSRM, para participar en esta licitación, dos o más personas podrán agruparse para presentar una sola proposición sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que para tales efectos, en la propuesta se establezcan con precisión y a satisfacción de “LA CONVOCANTE”, las partes de los trabajos que cada persona se obligará a ejecutar y se cumpla con los requisitos siguientes:

9.1 Bastará la adquisición de un sólo ejemplar de las bases de licitación.

9.2 Deberán celebrar entre sí un convenio privado (Documento DT-17), el que contendrá lo siguiente:

9.2.1 Nombre y domicilio de los integrantes, identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales de la agrupación;

9.2.2 Nombre de los representantes de cada una de las personas identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita su representación;

9.2.3 Definición de las partes del objeto del contrato que cada persona se obligaría a cumplir, especificando la forma en que serán presentadas a cobro las estimaciones;

9.2.4 Determinación de un domicilio común para oír y recibir notificaciones; preferentemente anotar teléfono(s), Fax(es) y correo(s) electrónico(s).

9.2.5 Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para todo lo relacionado con la proposición, y

9.2.6 Estipulación expresa que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y solidaria para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme.

El convenio privado deberá ser firmado por todos y cada uno de los representantes legales de las personas integrantes del grupo que presenta la proposición conjunta.

9.3 En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta, debiendo presentar los documentos señalados en el numeral 9.5, de cada uno de los integrantes del grupo, así como el convenio respectivo.

La copia del convenio citado anteriormente a que hace referencia el artículo 28 del RLOPSRM, deberá entregarse dentro del sobre que contenga la parte técnica.De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 segundo párrafo de la LOPSRM, la proposición deberá ser firmada por el representante común que para ese acto haya sido designado en el convenio privado por las personas integrantes del grupo que presenta la proposición conjunta, la que deberá ser firmada de acuerdo a lo indicado en el numeral 13 de las presentes bases de licitación.

9.4 Para cumplir con el capital contable mínimo requerido, se podrán sumar los correspondientes a cada una de las personas integrantes del grupo que presenta la proposición conjunta.

9.5 Conforme a lo dispuesto en el artículo 24 del RLOPSRM, las personas que decidan agruparse para presentar una proposición conjunta, deberán presentar en forma individual lo solicitado en los Documentos DA-1 a Documento DA-8 de la Parte I de la Sección III de estas bases de licitación.


- 8 -


9.6 Conforme a lo dispuesto en el artículo 50 del RLOPSRM, cuando la propuesta ganadora de la licitación haya sido presentada en forma conjunta por varias personas, el contrato deberá ser firmado por el representante de cada una de ellas, en forma conjunta y solidaria, identificando con precisión la parte de la obra que ejecutará cada uno, o la participación que tiene en el grupo, el convenio presentado en el acto de presentación y apertura de proposiciones formará parte integrante del contrato como uno más de sus anexos.

9.7 En ningún caso, podrá eliminarse o sustituirse alguno o algunos de los integrantes del grupo, ni se podrán variar los alcances de la propuesta original conjunta, ni se podrán modificar los términos y condiciones establecidos en el convenio. De ocurrir cualquiera de estas circunstancias, así como el incumplimiento de cualquiera de los integrantes en sus obligaciones fiscales, no se formalizará el contrato por causas imputables al licitante.

En caso de que una persona presente proposición por sí misma o como parte integrante de un grupo, no podrá presentar proposición como parte integrante de otro grupo. La presentación de proposiciones en contravención a lo anterior será causa de desechamiento de las proposiciones en que intervenga la misma persona.

Lo previsto en el párrafo anterior será aplicable también respecto de los licitantes que se encuentren vinculados entre sí por algún socio o asociado común, excepto en el caso de que su participación en las propuestas sea con carácter de subcontratista o proveedor.

La insolvencia o incapacidad para contratar de alguno de los integrantes del grupo en una propuesta conjunta, afectará la solvencia de la totalidad de la proposición conjunta en términos de las disposiciones legales aplicables.

Independientemente del número de integrantes del grupo que, en su caso, resulte ganador de la licitación, “LA CONVOCANTE”, entregará un solo ejemplar del contrato con firmas autógrafas, a la persona física o moral que haya sido designada como representante común en el convenio a que se refiere el artículo 28 del RLOPSRM.

10 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPOSICIÓN.

Cada proposición deberá estar integrada como se indica a continuación:

10.1 Documentación distinta de la parte técnica y económica de la proposición (Parte I de la sección III), la cual podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que contenga la proposición.

10.2 La propuesta técnica y económica (Parte II de la sección III).

10.3 La documentación de la proposición (Parte II de la sección III) y la documentación para efectos de los criterios de adjudicación (Parte III de la sección III), deberá de presentarse dentro del sobre que contenga la proposición.

11 COSTOS DE PREPARACIÓN Y ENTREGA DE LA PROPOSICIÓN.

Los licitantes deberán cubrir todos los costos asociados con la preparación y entrega de sus proposiciones. “LA CONVOCANTE” en ningún caso será responsable por estos costos.

12 REVISIONES PRELIMINARES .


- 9 -


De conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la LOPSRM y con la finalidad de facilitar el procedimiento de contratación, “LA CONVOCANTE” efectuará revisiones preliminares respecto a la especialidad, experiencia y capacidad, así como de la documentación distinta a la proposición, de los interesados que lo soliciten, quienes para tal efecto, deberán presentarse en el domicilio de “LA CONVOCANTE” en las fechas y horas señaladas en el programa de eventos del procedimiento de licitación.

La revisión preliminar de la documentación mencionada en el párrafo anterior, no exime a los licitantes de presentarla en sus proposiciones, de conformidad con lo establecido en la sección III de estas bases.

13 PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

El licitante en la preparación de su proposición, deberá utilizar los formatos de la sección III, REQUISITOS DE LA PROPOSICIÓN, de estas bases de licitación, o bien, en sus formatos siempre y cuando éstos contengan todos los elementos requeridos, y preferentemente en el orden señalado.

Ninguna proposición será aceptada después de la fecha y hora indicada en la convocatoria y en el programa de eventos de la licitación, para la presentación de proposiciones.

Ninguna proposición podrá ser modificada después de su presentación.

Las proposiciones podrán presentarse a elección del licitante, por escrito o a través de medios remotos de comunicación electrónica, debiendo considerar lo siguiente:

13.1 Proposiciones por escrito.

Los licitantes son los únicos responsables de que sus proposiciones sean entregadas en tiempo y forma en el acto de presentación y apertura de proposiciones. No será motivo de descalificación la falta de identificación o de acreditamiento de la representación de la persona que solamente entregue la proposición, pero sólo podrá participar durante el desarrollo del acto con el carácter de oyente. No obstante lo anterior, los licitantes deberán cumplir con los requisitos para ingresar a las instalaciones de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.

Todas las fojas de la proposición original deberán estar firmadas en forma autógrafa, por el representante legal del licitante o por el representante común en el caso de proposiciones conjuntas, sin que la falta de firma de alguna de ellas sea causa de descalificación.

Cada proposición deberá presentarse en sobre completamente cerrado (en caso necesario y para facilidad de manejo las proposiciones podrán presentarse en cajas completamente cerradas). Se recomienda identificar el sobre de la proposición, como se muestra a continuación:

PROPOSICIÓN DEL LICITANTE:

(NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE)

LICITACIÓN No 18576010-046-10

01 DE XX

En el caso de proposiciones conjuntas, en el acto de presentación y apertura de proposiciones, el representante común deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta y el convenio a que se hace referencia en el apartado 9 de la sección I de estas bases de licitación se incluirá en el sobre que contenga la proposición del grupo, como se establece en la sección III de las mismas bases.

Las proposiciones no deberán contener tachaduras, ni enmendaduras, ni textos entre líneas.

No serán aceptadas proposiciones telegráficas o enviadas por fax, servicio postal, mensajería o correo electrónico.


- 10 -


Para agilizar la conducción del procedimiento de licitación sin ser motivo de desechamiento, se recomienda a los licitantes presentar su proposición foliada en todas sus fojas.

13.2 Proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica.Los licitantes que participen por medios remotos de comunicación electrónica, se deberán apegar a lo establecido en el “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para el uso de medios remotos de comunicación electrónica, en el envío de propuestas dentro de las licitaciones públicas que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como en la presentación de las inconformidades por la misma vía”, publicado en el DOF el día 9 de agosto del año 2000 y de conformidad con lo que establece al efecto el sistema Compranet.

Por lo que respecta a la integración de elementos tales como catálogos, folletos y/o información obtenida de páginas en Internet el fabricante de los bienes o distribuidor directo del mismo, deberá integrar la información, convirtiéndola a formato Word o Acrobat Reader, o en su caso utilizar archivos en imagen tipo *.jpg.

Se identificará cada una de las páginas que integran las proposiciones, con los datos siguientes: registro federal de contribuyentes, número de licitación y número de página. Dicha identificación deberá reflejarse, en su caso, en la impresión que se realice de los documentos durante el acto de presentación y apertura de proposiciones.

El que los licitantes opten por utilizar los medios remotos de comunicación electrónica, no limita, en ningún caso, que asistan a los diferentes actos derivados de la licitación.

14 ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES .

En el acto de presentación y apertura de proposiciones, se procederá a la apertura de los sobres que contienen las proposiciones de los licitantes que hayan cubierto el costo de las bases de licitación, de conformidad con el procedimiento siguiente:

14.1 En presencia de los asistentes, el servidor público de “LA CONVOCANTE” facultado para tales efectos, presidirá el acto de presentación y apertura de proposiciones, el cual se llevará a cabo en la fecha, hora y lugar señalados en el programa de eventos del procedimiento de licitación. En ningún caso, se recibirán proposiciones de los licitantes, después de la hora y fecha señalada. No se permitirá a los licitantes, integrar documento alguno a sus proposiciones, ni modificar o retirar su proposición, una vez que ésta haya sido presentada en este acto. Los asistentes deberán mantener apagados los teléfonos celulares y cualquier aparato electrónico de comunicación o captura de imágenes, video y sonido.

Se sugiere que los licitantes se presenten en el lugar en dónde se efectuará el acto de presentación y apertura de proposiciones, cuando menos 30 (treinta) minutos antes de iniciar el acto. El tiempo oficial se encuentra sincronizado con el de Teléfonos de México (030) en la Ciudad de Tula de Allende, Estado de Hidalgo.

14.2 En primer término, serán abiertas las proposiciones de los licitantes recibidas por medios remotos de comunicación electrónica y se imprimirá el catálogo de conceptos. Posteriormente se dará apertura a las proposiciones que consten por escrito.

En el supuesto caso de que algún licitante presente en el acto su proposición por escrito y también haya enviado su proposición por medios remotos de comunicación electrónica, “LA CONVOCANTE”, tomará como válida ésta última. La proposición por escrito podrá ser considerada como válida, siempre y cuando el representante que asista a entregar la proposición, al inicio del acto, manifieste y entregue una carta simple, firmada por el representante que firme la proposición, en la que se establezca claramente que el licitante elige entregar su proposición por escrito y que la proposición electrónica no deberá ser tomada en cuenta por “LA CONVOCANTE”.


- 11 -


El servidor público facultado por “LA CONVOCANTE” para presidir el acto, procederá a realizar una revisión cuantitativa de las proposiciones, y verificará que las mismas contengan los documentos requeridos en estas bases de licitación, y desechará aquellas proposiciones que no contengan dichos documentos. La determinación de “LA CONVOCANTE” sobre el cumplimiento de una proposición con los requisitos de las bases de licitación se basará sólo en los documentos presentados, sin considerar ningún otro tipo de evidencia externa. El servidor público que presida el acto será el único facultado para aceptar o desechar cualquier proposición presentada, y en general, para tomar todas las decisiones durante la realización del acto.

No será necesaria la presencia de los representantes de los licitantes que hayan enviado su proposición por medios remotos de transmisión electrónica.

14.3 De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con el servidor público, facultado para presidir el acto, rubricarán el catálogo de conceptos de obra en los que se consignen los precios y el importe total de la obra, objeto de la licitación, y enseguida el servidor público que preside el acto dará lectura en voz alta al importe total de la proposición de cada licitante que hubiere sido presentada, de conformidad con el artículo 37 de la LOPSRM en su fracción II.

14.4 Se levantará acta que servirá de constancia de celebración del acto de presentación y apertura de las proposiciones en la que se deberá asentar las propuestas aceptadas para su posterior evaluación y el importe total de cada una de ellas, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron. El acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará copia de la misma. La falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha, a disposición de los que no hayan asistido, tanto en las oficinas de “LA CONVOCANTE” como en el sistema Compranet, para efecto de su notificación. En esta misma acta, se señalará el lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación, el cual podrá ser diferido en términos de la fracción III del artículo 37 de la LOPSRM.

No será motivo de desechamiento de la proposición, el que un licitante se ausente del acto, siempre y cuando hubiere presentado su proposición, conforme a lo indicado en estas bases de licitación.

Si no se recibe proposición alguna o todas las proposiciones presentadas fueren desechadas, se declarará desierta la licitación, situación que quedará asentada en el acta respectiva.

15 CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES.

Las proposiciones serán desechadas por cualquiera de las siguientes causas:

15.1 La presentación incompleta o la omisión de cualquier documento requerido en estas bases de licitación;

15.2 El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por “LA CONVOCANTE”;

15.3 Se acredite que la información o documentación proporcionada por los licitantes es falsa

15.4 La ubicación del licitante en alguno de los supuestos señalados en los artículos 31, fracción XIV, 51 y 78, penúltimo párrafo de la LOPSRM;

15.5 La comprobación de que algún Licitante ha acordado con otro u otros elevar los costos de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás Licitantes.

6 EVALUACIÓN, ADJUDICACIÓN Y FALLO.


- 12 -


16.1 “LA CONVOCANTE” hará la evaluación técnica y económica detallada de las proposiciones aceptadas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 38 de la LOPSRM, los artículos 36 y 37 del RLOPSRM, y en los criterios de evaluación señalados en la sección IV de estas bases de licitación. Sin embargo, y de conformidad con lo establecido en el Criterio III.10. (Criterios para la evaluación de las proposiciones y la adjudicación de los contratos) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para Petróleos Mexicanos, Organismos Subsidiarios y Empresas Filiales, la evaluación económica se llevará a cabo únicamente respecto de aquellas proposiciones que resulten técnicamente solventes.

16.2 Al finalizar la evaluación de las proposiciones “LA CONVOCANTE” emitirá un resultado técnico y económico en el que se expondrán las razones por las que se aceptan o se desechan las proposiciones presentadas por los licitantes. Las proposiciones que satisfagan todos los aspectos solicitados se calificarán como “solventes”, desechándose las restantes.

16.3 Al finalizar la evaluación de las proposiciones, “LA CONVOCANTE” adjudicará el contrato al licitante cuya proposición resulte solvente, conforme a los criterios de evaluación que establezcan las bases de licitación, de conformidad con la LOPSRM y el RLOPSRM, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque reúnen las condiciones antes señaladas, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que resulte económicamente más conveniente para el Estado, como lo señala el sexto párrafo del Artículo 38 de la LOPSRM, de conformidad con los criterios de adjudicación establecidos en la Sección IV de las bases de licitación, basados en los artículos 37A, 37B, 37D, 37E y 37F del RLOPSRM

16.4 “LA CONVOCANTE” emitirá el fallo, de conformidad con los artículos 39 de la LOPSRM y 38 del RLOPSRM, en lo que aplique.

16.5 En junta pública se dará a conocer el fallo de la licitación y se llevará a cabo en el lugar, fecha y hora señalados en el programa de eventos del procedimiento de licitación, el acta de presentación y apertura de proposiciones o en el diferimiento que conste por escrito.

El representante de “LA CONVOCANTE” levantará un acta donde conste la participación de los interesados y la información relativa al fallo, la que firmarán los asistentes a quienes se les entregará copia de la misma, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efecto de su notificación en el domicilio de “LA CONVOCANTE”, asimismo los licitantes que hubieren presentado sus proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica, aceptarán que se tendrán por notificados del acta que se levante, cuando ésta se encuentre en el sistema Compranet, independientemente que puedan acudir a recogerla en el domicilio señalado.

En sustitución de esta junta, “LA CONVOCANTE” podrá optar por notificar el fallo de la licitación por escrito a cada uno de los participantes. En su caso, adjunto a la comunicación antes referida, “LA CONVOCANTE”

Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo, procederá la inconformidad que se interponga por los licitantes, en los términos del artículo 83 de la LOPSRM.

17 CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN O NULIDAD Y LICITACIÓN DESIERTA.

17.1 CANCELACIÓN

“LA CONVOCANTE” podrá cancelar la licitación en cualquier tiempo debido a caso fortuito o fuerza mayor o cuando existan circunstancias debidamente justificadas que provoquen la extinción de la necesidad de las obras y que, de continuarse con el procedimiento de contratación, se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a “LA CONVOCANTE”.


- 13 -


La determinación de dar por cancelada la licitación, deberá precisar el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los licitantes dentro de los 10 días hábiles siguientes a su emisión.

Asimismo, la pérdida del mecanismo de seguridad dará lugar a la cancelación de la licitación pública, de conformidad con el último párrafo de la disposición octava del “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para el uso de medios remotos de comunicación electrónica, en el envío de propuestas dentro de las licitaciones públicas que celebren las dependencias y entidades de la administración publica federal, así como en la presentación de las inconformidades por la misma vía”, publicado en el DOF el día 9 de agosto del año 2000.

17.2 SUSPENSIÓN O NULIDAD

La SFP, en ejercicio de sus facultades, podrá suspender el procedimiento de contratación o determinar su nulidad parcial o total, en términos de los artículos 86 y 87 de la LOPSRM.

17.3 LICITACIÓN DESIERTA

“LA CONVOCANTE” procederá a declarar desierta la licitación cuando:

17.3.1Las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos de las bases de licitación o sus precios de insumos no fueren aceptables;

17.3.2Ninguna persona adquiera las bases de licitación, o

17.3.3No se reciba alguna proposición en el acto de presentación y apertura de proposiciones.

17.3.4Los precios de las proposiciones presentadas por los licitantes no sean aceptables, debido a que se propongan importes que no puedan ser pagados por “LA CONVOCANTE”.

18 FIRMA DEL CONTRATO

La adjudicación del contrato obligará a “LA CONVOCANTE” y a la persona en que hubiere recaído, a formalizar el documento relativo en la fecha establecida en el programa de eventos del procedimiento de licitación, el acta de presentación y apertura de proposiciones o en el diferimiento que conste por escrito.

A más tardar dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo, y previo a la firma del contrato, el licitante que resulte ganador, presentará los documentos siguientes y en su caso deberá firmar la totalidad de la documentación que integre su proposición:

18.1 Acta constitutiva de la empresa y modificaciones a la misma para personas morales, las cuales deberán estar inscritas en el Registro Público de Comercio correspondiente. Para personas físicas, acta de nacimiento o carta de naturalización en su caso, e identificación oficial vigente y en el caso de personas morales, identificación oficial vigente del representante legal de la empresa;

18.2 Registro Federal de Contribuyentes,

18.3 Poder notarial del representante para actos de administración o para suscribir contratos, el cual deberá estar inscrito en el Registro Público de Comercio correspondiente, e identificación oficial vigente del mismo;

18.4 Comprobante del domicilio fiscal.

18.5 “Será responsabilidad del licitante adjudicado el llevar a cabo el trámite de solicitud de documento actualizado ante el Servicio de Administración Tributaria, en el que se emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales como lo señala la regla I.2.1.16 de la Resolución Miscelánea


- 14 -


Fiscal para 2008, al siguiente día hábil de aquel en que se hubiere notificado el fallo correspondiente, y una vez que dicha autoridad hubiere emitido el documento correspondiente, deberá entregarlo al área convocante de Pemex Refinación”.

18.6 Manifestación bajo protesta de decir verdad, que tomará las medidas necesarias para asegurarse de que cualquier extranjero que sea contratado por él o por los subcontratistas o proveedores involucrados en el proyecto, para efectos del desarrollo, implementación y puesta en marcha del mismo, contará con la autorización de la autoridad migratoria para internarse en el país con la calidad y característica migratoria que le permita trabajar en las actividades para las que haya sido contratado, de conformidad con la Ley General de Población y su Reglamento y al numeral relativo a Contratación de Extranjeros de las presentes bases;

18.7 Declaración fiscal o balance general auditado de la empresa, correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior, y

18.8 Comprobante de registro en el sistema Compranet para la adquisición de las bases de la convocatoria a la licitación.

18.9 Identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición;

Los documentos indicados en las fracciones 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.8 y 18.9, deberán ser presentados en copia simple y en original o copia certificada, misma que le será devuelta al licitante que resulte adjudicado una vez que se realice el cotejo correspondiente.

En el caso de propuestas conjuntas deberá entregarse la documentación de cada uno de los integrantes del grupo de personas, y el contrato deberá ser firmado por el representante de cada una de ellas, en forma conjunta y solidaria.

En caso que el licitante ganador omita presentar estos documentos, éste no podrá firmar el contrato. Para la presentación de las manifestaciones utilizará, preferentemente, los formatos que se adjuntan.

Además, en el plazo establecido en el segundo párrafo de este numeral, el licitante ganador presentará manifestación, en caso de estar de acuerdo, en que se le apliquen retenciones del 2 (dos) al millar del monto de los trabajos ejecutados, que se destinará al Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. En caso de que el licitante ganador no presente esta manifestación, se entenderá que no está de acuerdo en que le apliquen dichas retenciones.

Si el licitante ganador no firma el contrato por causas imputables al mismo será sancionado en los términos de la fracción I del artículo 78 de la LOPSRM.

En la formalización de los contratos, podrán utilizarse los medios de comunicación electrónica que al efecto autorice la SFP.

19 ANTICIPO.

“LA CONVOCANTE” no otorgará anticipo alguno para la realización de las obras objeto de la licitación.

20 FORMA DE PAGO.

Las estimaciones por trabajos ejecutados se pagarán conforme a lo dispuesto en la cláusula TERCERA del contrato.


- 15 -


21 AJUSTE DE COSTOS.

Cuando ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato, que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados, conforme al programa pactado, dichos costos, cuando procedan, deberán ser ajustados de conformidad con la cláusula referente a “ajuste de costos” del modelo de contrato.

22 GARANTÍAS Y SEGUROS.

22.1 Garantía de Cumplimiento

El licitante ganador, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato que se formalizará, deberá entregar a satisfacción de “LA CONVOCANTE”, dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo, pero invariablemente antes de la formalización del contrato, garantía por el 10% (diez por ciento) del monto del contrato a favor de “LA CONVOCANTE” a través de póliza de fianza expedida por institución afianzadora autorizada para operar en territorio nacional o carta de crédito standby irrevocable expedida o confirmada por institución bancaria autorizada para operar en territorio mexicano.

En caso de que la propuesta contemple precios o importes en diferentes monedas, deberá presentar la garantía en esas mismas monedas.

En caso de propuestas conjuntas la garantía de cumplimiento del contrato deberá ser presentada por el representante común del grupo de personas, otorgada a nombre de todas y cada una de las personas físicas o morales que lo integren.

22.2 Seguros

El CONTRATISTA será el único responsable de contar con las pólizas de seguros que, conforme a la naturaleza y complejidad de los alcances del contrato, estime necesario.

22.3 Garantía por vicios ocultos

Concluidos los trabajos, el contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que deberá entregar a satisfacción de “LA CONVOCANTE”, previo a la recepción de los trabajos, una garantía durante un plazo de doce meses. Deberán, a su elección, constituir una fianza por el equivalente al 10% (Diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, presentar una carta de crédito standby irrevocable por el equivalente al 5% (Cinco por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello.

Concluidos los trabajos, o en caso de recepciones en los términos del artículo 138 del RLOPSRM, con fundamento en el artículo 66 de la LOPSRM, el contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en concordancia a lo señalado en el modelo de contrato que se incluye en la sección V de estas bases de licitación.

Los trabajos se garantizarán durante un plazo de 12 (doce) meses por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la recepción de los trabajos, el contratista, a su elección, deberá constituir fianza por el equivalente al 10% (Diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito stand-by irrevocable por el equivalente al 5% (Cinco por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (Cinco por ciento) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello.

Para la presentación de las garantías el licitante, se deberá apegar a los textos de garantías que se encuentran en la sección V de estas bases de licitación.


- 16 -


En caso de incumplimiento a estas disposiciones se tendrá por no recibida las garantías y, se procederá de conformidad con lo estipulado en el artículo 47 de la LOPSRM.

En caso de modificaciones al contrato, para efecto de la garantía de cumplimiento y los seguros otorgados, el contratista deberá presentar los endosos o documentos modificatorios de conformidad con los establecido en la cláusula de “Garantías y Seguros” del modelo de contrato. Dichos documentos deberán ser emitidos por la misma institución que expidió la garantía o seguro original.

“LA CONVOCANTE” no acepta la entrega de garantías o seguros enviadas por fax, mensajería, servicio postal o correo electrónico.

23 SUBCONTRATACIÓN.

Las partes de la obra que podrán subcontratarse son:

1. La Inspeccion Radiografica.

24 COMPROMISO DE MÉXICO ANTE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO

El compromiso de México en el combate a la corrupción ha trascendido nuestras fronteras y el ámbito de acción del gobierno federal. En el plano internacional y como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y firmante de la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, hemos adquirido responsabilidades que involucran a los sectores público y privado.

En el formato DI-8 de la Sección V de estas bases de licitación, se trascribe íntegramente la nota informativa para participantes de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. (OCDE)

25 CONTRATACIÓN DE EXTRANJEROS

El licitante ganador deberá manifestar bajo protesta de decir verdad ante “LA CONVOCANTE”, que tomará las medidas necesarias para asegurarse de que cualquier extranjero que sea contratado por él o por los subcontratistas o proveedores involucrados en el proyecto, para efectos del desarrollo, implementación y puesta en marcha del mismo, contará con la autorización de la autoridad migratoria para internarse en el país con la calidad y característica migratoria que le permita trabajar en las actividades para las que haya sido contratado, de conformidad con la Ley General de Población y su Reglamento.

El contratista deberá indicar además, que tanto él como sus correspondientes subcontratistas o proveedores, se comprometen, a dar aviso a la Secretaría de Gobernación en un término de 15 días naturales contados a partir de la fecha en que tengan conocimiento de cualquier circunstancia que altere o pueda modificar las condiciones migratorias a las que se encuentra sujeto cualquier empleado de nacionalidad extranjera a su servicio, obligándose a sufragar los gastos que origina la expulsión del extranjero de que se trate, cuando la Secretaría de Gobernación así lo ordene, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley General de Población.

26 PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS

Se hace de su conocimiento el acuerdo que Petróleos Mexicanos tiene concertado con Nacional Financiera, S. N. C. denominado “Programa de Cadenas Productivas”, el cual inició operaciones a partir del 06 de enero de 2003 y cuyo objetivo es apoyar a los proveedores, contratistas o prestadores de servicios de Pemex y/o de los Organismos Subsidiarios, a través de operaciones de factoraje y descuento electrónico de hasta el 100% del importe de los títulos de crédito y/o documentos en que se consignen derechos de crédito expedidos por Pemex o por los Organismos Subsidiarios, incluyendo los intereses correspondientes, siendo la misma Nacional Financiera, el canal


- 17 -


para la recepción de los Poderes, Actas Constitutivas y Carta de Adhesión que firmen los proveedores y contratistas.

Para mayor información del programa mencionado, los interesados deberán dirigirse directamente a Nacional Financiera, S.N.C.

27 INCONFORMIDADES

Los licitantes podrán inconformarse por escrito en los términos de lo dispuesto por el artículo 83 de la LOPSRM, ante el Órgano Interno de Control en PEMEX REFINACIÓN, dependiente de la SFP, ubicado en Bahía de Ballenas número 5, 11° piso, Colonia Verónica Anzures, C.P. 11311, Delegación Miguel Hidalgo, México, D.F., a la atención del Titular de dicho Órgano Interno de Control y por medios remotos de comunicación electrónica, en los términos de la disposición décimo primera del “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para el uso de medios remotos de comunicación electrónica, en el envío de propuestas dentro de las licitaciones públicas que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como en la presentación de las inconformidades por la misma vía”, publicado en el DOF el 9 de agosto del 2000.

De conformidad con el artículo 84 de la LOPSRM, cuando una inconformidad se resuelva como infundada por resultar notoriamente improcedente y se advierta que se hizo con el único propósito de retrasar y entorpecer la continuación del procedimiento de contratación; se impondrá al promovente multa conforme lo establece el artículo 77 de la LOPSRM.

28 FUENTES DE FINANCIAMIENTO. (NO APLICA)

29 PERSONAL DEL SINDICATO DE TRABAJADORES PETROLEROS DE LA REPUBLICA MEXICANA (S.T.P.R.M.)

Con objeto de que “LA CONVOCANTE” de cumplimiento a lo establecido en el segundo párrafo de la cláusula 34 del Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (S.T.P.R.M.) y Petróleos Mexicanos por sí y en representación de los organismos subsidiarios y para el caso de que las Obras objeto de la presente Licitación se efectúen en el interior de las instalaciones de PEMEX REFINACIÓN, el Contratista a quien se le adjudique el Contrato respectivo para la realización de dichas Obras, preferirá en igualdad de condiciones y sin perjudicar los derechos que conforme a la Ley tengan terceros, al personal que proponga el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, o como el futuro se le denomine. En virtud de lo anterior, será responsabilidad de los Licitantes conocer los términos y condiciones para la contratación de los trabajadores que proponga el Sindicato antes mencionado, así como considerar los mismos en la elaboración de sus ofertas, Al efecto se transcribe lo conducente de la cláusula en comento:

“CLAUSULA 34. …

“…Cuando los trabajos de construcción o mantenimiento por contrato libre se efectúen en el interior de las instalaciones de Petróleos Mexicanos o de los Organismos Subsidiarios, éstos se obligan a comunicar al Comité Ejecutivo General y a las secciones del Sindicato con quince días hábiles de anticipación, las características de dichos contratos y estipular con los contratistas que deberán preferir en igualdad de condiciones y sin perjudicar los derechos que conforme a la Ley tengan terceros, al personal que proponga el S.T.P.R.M…”

30 BITÁCORA ELECTRÓNICA


- 18 -


El licitante que resulte ganador, se obliga a tramitar ante la Autoridad Certificadora correspondiente, el certificado digital de su Superintendente de Construcción nombrado por escrito y turnado en documento original debidamente firmado, por el Representante Legal y/o Apoderado Legal del Licitante que resulte ganador y demás personal que, en su caso, tendrá autorización para firmar la Bitácora Electrónica, sujetándose, para tal efecto, a las reglas, mecanismos y procedimientos establecidos en los artículos 46 de la LOPSRM fracción XIII y 93, 94, 95, 96 y 97 (este último en casos de contratos de servicios) de su Reglamento, así como en el Anexo correspondiente del contrato. La información general de estas personas será proporcionada a “LA CONVOCANTE”, previamente al inicio de los trabajos, para estar en condiciones de solicitar oficialmente al Administrador del sistema BEO proporcione las claves de usuario y contraseñas de acceso del personal involucrado.

31 INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL

Los licitantes deberán de especificar en sus propuestas la información de carácter confidencial, para los efectos de lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, su Reglamento y Lineamientos correspondientes.

32 TESTIGO SOCIAL (NO APLICA)

Tula de Allende, Hgo., a 24 de junio de 2010.

Ing. Pedro Damián Castañeda VeraJefe del Departamento Contratos

Arq. Juan Felipe Contreras AngelesSección de Procedimientos Legales de Contratación


- 19 -


REFINERÍA” MIGUEL HIDALGO”SUPERINTENDENCIA DE REHABILITACIONES Y MODIFICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS

FORMATO DE PREGUNTAS

LICITANTE: [NOMBRE DEL LICITANTE]

PREGUNTAS QUE SE PRESENTAN EN LA JUNTA DE ACLARACIONES N°__________ DE FECHA ____________________

N° REFERENCIA PREGUNTA RESPUESTA1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE _________________________

Nota: En la referencia se anotarán los datos que identifiquen el documento al que se solicita aclaración (sección, documento o anexo, fecha, página, párrafo, etc.)

BASES MOP OP PU ___Rev. 21 /sep/07

- 20 -


SECCIÓN II INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.

CONTENIDO

Anexo A Planos y su relación. Anexo B Especificaciones Particulares. Anexo B-1 Especificaciones Generales (Normas). Anexo B-2: Especificaciones y Lineamientos de Higiene, Seguridad y

Contraincendio.Anexo B-3: Alcance Ambiental.Anexo C Catálogo de Conceptos. Anexo D: Programa.Anexo E-A: Equipo mínimo que deberá proporcionar el contratista.Anexo E-1: Equipo mínimo que proporcionará Pemex-Refinación para la ejecución

de los trabajos.Anexo M-1: Material que proporcionará Pemex-Refinación para la ejecución de los

trabajos.

BASES MOP OP PU ___ REHABILITACIÓN DE: INTERNOS DE UNIDADES DE INTERCAMBIO IONICO DEL MÓDULO 5 DE LA LA PLANTA “UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA” UDA-3 DE LA REF. “MIGUEL HIDALGO”.Rev. 21 /sep/07

- 21 -


INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.

ANEXO ARELACIÓN DE PLANOS

PLANOS O CROQUIS No. LOCALIZACION GENERAL DE LA REFINERIA MIGUEL HIDALGO E-E0DB-1277-076UDA-3 LOCALIZACIÓN DE EQUIPO PLANIFICACIÓN E.01 Q-1UDA-3 ARREGLO GENERAL DE EQUIPO E-001UDA-3 PLANO CONCEPTUAL DE TRAYECTORUA DE INSTALACIONES SUBTERRANEAS E-002

UDA-3 ARREGLO GENERAL LOCALIZACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA E-003

UDA-2 ARREGLO DE DRENAJE ZONA EXISTENTE (M-1 Y M-2) E-008UDA-3 ARREGLO GENERAL NIVELES Y PAVIMENTOS E-105CIMENTACIÓN PARA POSTES DE 12 m E-8-a-10UDA-2 ARREGLO GENERAL DE DRENAJES (TRINCHERAS) E-200UDA-3 DRENAJES PLUVIALES Y QUIMICOS REGISTROS Y TRINCHERAS E-201

UDA-2 UNIDAD CATIONICA DIBUJO DIMENSIONAL H-001DETALLES DE FILTRO DE ANTRACITA TAG FA-A/L H-01-qFABRICACIÓN INTERNOS FILTROS DE ANTRACITA H-02 qUDA-3 TORRE DESCARBONATADORA DIBUJO DE FABRICACIÓN H-053UDA-3 DIAGRAMA DE FLUJO DE DESMINERALIZACIÓN MOD. 5 A-100UDA-3 DIAGRAMA DE FLUJO DE REACTIVOS MOD. 5 A-101UDA-3 DIAGRAMA DE FLIJO DE DESMINERALIZACIÓN MOD. 6 A-102UDA-3 DIAGRAMA DE FLUJO AIRE DE SERVICIOS A-200UDA-2 DIAGRAMA FLUJO FILTRACIÓN A-202UDA-3 DTI DESMINERALIZACIÓN MOD.5 A-400UDA-3 DTI REACTIVOS MOD.5 A-401UDA-3 DESMINERALIZACIÓN MOD. 6 A-402UDA-3 ARREGLO ESQUEMÁTICO DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE A VÁLVULAS SOLENOIDES MOD. 5 A-404

UDA-3 DTI AGUA DE SERVICIO UDA-3 A-406UDA-3 DIAGRAMA DE SIMBOLOGÍA GENERAL A-407UDA-2 DTI UNIDADES DE FILTRACIÓN MOD-1 A-409-1UDA-3 BRIDAS TIPO PAD PARA UNIDADES ANIONICAS Y CATIONICAS BD-001 1/2UDA-3 BRIDAS REDUCCIÓN PARA UNIDADES ANIONICAS Y CATIONICAS BD-002

UDA-3 REGISTRO DE HOMBRE Y CLIPS PARA UNIDADES CATIONICAS Y ANIONICAS BD-003

UDA-3 REFUERZO DE PLACAS SEPARADORAS UNIDADES ANIONICAS Y CATIONICAS PS-002

UDA-3 PLATAFORMAS DE OPERACIÓN MODULOS 5 Y 6 PLANTA DE ELEVACIONES NIVS. +104.601 Y +102.601 G-502

UDA-3 PLATAFORMAS DE OPERACIÓN MODULOS 5 Y 6 CORTES Y DETALLES ESTRUCTURALES. G-503

UDA-3 PLATAFORMAS DE OPERACIÓN MODULOS 5 Y 6 ESCALERAS MARINAS CORTES Y DETALLES ESTRUCTURALES. G-504

UDA-3 PLATAFORMA DE OPERACIÓN TANQUES DE ACIDO Y SOSA PLANTA Y ELEVACIONES. G-510

UDA-3 PLATAFORMAS DE OPERACIÓN TANQUES DE ACIDO Y SOSA CORTES Y DETALLES ESTRUCTURALES G-511


- 22 -


PLANOS O CROQUIS No. BOMBA PARA RECIRCULACIÓN DE ENJUAGUES BA-301 A/B/C/D MGD-SEC-038706BOMBA TRANSFERENCIA DE AGUA DESCARBONATADORA BA-300 A/B/C/D/E/F MGD-SEC-038606

ELECTRICORED GENERAL DE TIERRAS UDA-3 L-201. REV. 1. PROYECTO: R-324-

30-03RED GENERAL DE FUERZA UDA-2 L-202. REV. 2. PROYECTO R-324-

30-03CEDULA DE CABLES Y TUBERIA CONDUIT UDA-3 L-204 1/2, HOJA 1 DE 2 Y HOJA 1

DE 2, PROYECTO R-324-30-03 CEDULA DE CABLES Y TUBERIA CONDUIT UDA-3 L-204 2/2, HOJA 1 DE 2 Y HOJA 2

DE 2, PROYECTO R-324-30-03 RED GENERAL DE ALUMBRADO L-500, REV. 1, PROYECTO: R-324-

30-03DETALLES DE INSTALACION DE ALUMBRADO L-501, REV. 1, PROYECTO R-324-

30-03


- 23 -



ANEXO BESPECIFICACIONES PARTICULARES

EL CONTRATISTA PARA EFECTUAR LOS CONCEPTOS O PARTIDAS DEL ANEXO "C" DEBERÁ AJUSTARSE A LAS ESPECIFICACIONES DE PEMEX, AL ALCANCE DE LAS MISMAS Y A LA CALIDAD DE LOS MATERIALES, SEÑALADAS A CONTINUACIÓN QUE SERÁN PARTICULARES PARA ESTE SERVICIO:

1. EL LICITANTE DEBE TENER DISPONIBILIDAD A CUALQUIER HORA DEL DÍA PARA ESTAR A DISPOSICIÓN DE PEMEX-REFINACIÓN, CUANDO RECIBA EL COMUNICADO VERBAL O ESCRITO POR PARTE DEL RESIDENTE DE OBRA REQUIRIÉNDOSE SU PRESENCIA EN CUALQUIER DÍA Y HORA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO; POR LO QUE, EL LICITANTE DEBE TENER CAPACIDAD Y COMPROMETERSE, PARA QUE EN CASO DE SER REQUERIDO POR EL RESIDENTE DE OBRA.

2. EL LICITANTE DEBE CONSIDERAR DEL TIEMPO DE EJECUCIÓN EN PLANTA DE 60 DÍAS CALENDARIO, DE LOS CUALES SE DEBE CONSIDERAR 15 DÍAS PARA LA PROCURA DE EQUIPOS, INSTRUMENTOS, VÁLVULAS, INTERNOS Y MATERIALES Y 45 DÍAS PARA LA EJECUCIÓN EN SITIO.

3. PEMEX ENTREGARA LOS EQUIPOS FUERA DE OPERACIÓN, VACIADOS Y SIN RESINAS DE INTERCAMBIO IÓNICO; EL LICITANTE DEBERA AISLAR CADA EQUIPO DE LOS CABEZALES EN SERVICIO, CON LAS INSTALACIONES DE JUNTAS CIEGAS EN LOS CIRCUITOS DE: AGUA FILTRADA, AGUA TRATADA, REGENERACIÓN ACIDO Y SOSA, AGUA DE DILUCIÓN, EFLUENTES A NEUTRALIZACIÓN.

4. PARA LOS TRABAJOS DE SOLDADURA, SE DEBE PRESENTAR LOS PROCEDIMIENTOS DE SOLDADURA QUE SE REQUIERAN REALIZAR, AL RESIDENTE DE OBRA PARA SU APROBACIÓN.

5. EL LICITANTE DEBERÁ TENER EXPERIENCIA EN TRABAJOS DE PLANTAS DESMINERALIZADORAS DE AGUA SIMILARES EN CAPACIDAD Y PROCESO EN REFINERÍAS, DEBIENDO PRESENTAR EVIDENCIA EN SU PROPUESTA TÉCNICA.

6. TODAS LAS MANIOBRAS DE TRASLADO DE MATERIALES Y EQUIPOS, DESDE EL DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA Y HASTA LA PLANTA DE PROCESO DENTRO DE LA REFINERÍA QUEDAN A CARGO DEL LICITANTE.

7. LOS EQUIPOS MECÁNICOS DEL LICITANTE DEBEN ESTAR EN BUEN ESTADO FÍSICO Y MECÁNICO, ADEMÁS DE SER DE LA CAPACIDAD MÍNIMA REQUERIDA PARA LAS MANIOBRAS Y CARGAS A REALIZAR (LOS ELEMENTOS DE IZAJE (ERECCIÓN) DEBEN ENCONTRARSE EN PERFECTAS CONDICIONES).

8. LOS ANDAMIOS USADOS DEBEN SER DEL TIPO ROSETA Y CUÑA METÁLICO DE ARMADO RÁPIDO, CON PLATAFORMA METÁLICA CON BROCHE, ESCALERA LATERAL Y CON BARANDAL SIENDO OBLIGATORIO PARA EL PERSONAL DEL LICITANTE Y ESTOS DEBERAN ESTAR BAJO EL PROCEDIMIENTO NUM. 300-40800-PSIA-052 (NO ESTÁN PERMITIDOS LOS ANDAMIOS TIPO TIJERA).

9. CUALQUIER LABOR O ACTIVIDAD QUE SE EJECUTE A MAS DE 1.50 M DE ALTURA MIDIENDOSE ESTA DESDE LA SUPERFICIE DEL PISO. CUANDO EL PISO CONTITUYE UNA PLATAFORMA, DISCHA DISTANCIA SE CONTARA A PARTIR DE LA MISMA. TODAS LAS PLATAFORMAS DEBEN CONTAR CON BARANDAL; ASI EL TRABAJADOR DEBE COLOCARSE EL ARNES Y CABLE DE VIDA. 300-40800-PSIA-045.

10. DEBE CONSIDERAR LA INSTALACIÓN DEL ALUMBRADO INTERNO APRUEBA DE EXPLOSIÓN Y DE USO RUDO INDUSTRIAL, ASÍ COMO LAS TABLILLAS DE CONTACTOS DE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS.

11. TODOS LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO SERÁ POR CUENTA DEL LICITANTE COMO EL EQUIPO DE RESPIRACIÓN COMPRIMIDO Y EL AIRE DE SUMINISTRO DEL MISMO.

12. TODOS LOS MATERIALES SUMINISTRADOS DEBERÁN PRESENTARSE CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD.

13. TODOS LOS TRABAJOS DE SOLDADURA DEBERÁN SER BAJO PROCEDIMIENTOS DE LA NORMA AWS.


- 24 -


14. EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR SU PROPUESTA TÉCNICA-ECONÓMICA UN PROGRAMA DE TRABAJO QUE CUMPLA CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE 60 DÍAS NATURALES (COMO SE INDICA EN EL PUNTO NO. 2 DE ESTAS BASES) DE NO HACERLO SERÁ CAUSA DE DESCALIFICACIÓN, EL CUAL DEBERÁ CUMPLIR ESTRICTAMENTE DURANTE LA DURACIÓN DEL CONTRATO.

15. PARA TODA ACTIVIDAD DESARROLLADA EN EL INTERIOR DE LAS INSTALACIONES DE LA REFINERÍA “MIGUEL HIDALGO” SE DEBEN SEGUIR LAS CORRESPONDIENTES MEDIDAS DE SEGURIDAD, ASÍ COMO EL PROCEDIMIENTO DE PERMISO DE TRABAJO.

16. EL LICITANTE DEBERA ASITIRAR PLATICAS DE SEGURIDAD ANTES DEL INICIO DE LOS TRABAJOS DURANTE LAS CUALES SE EXPEDIRA EL CARNET DE SEGURIDAD, SERVIRA COMO GAFFET DE IDENTIFICACION SIN EL CUAL NO TENDRA ACCESO A LA REFINERIA.

17. LAS ESTIMACIONES PARA EFECTO DE PAGO DEBEN ELABORARSE, SOBRE LA BASE DE LOS NÚMEROS GENERADOS Y ANOTACIONES EN BITÁCORA. PARA LA CUANTIFICACIÓN DEL IMPORTE CORRESPONDIENTE AL SERVICIO PRESTADO, SE TOMARÁ COMO BASE LO ESTIPULADO EN EL ANEXO “C” DEL CONTRATO.

18. TODOS LOS TRABAJOS PRESTADOS ASÍ COMO ÓRDENES Y ACUERDOS TENIDOS ENTRE LOS REPRESENTANTES DE AMBAS PARTES, DEBEN SER ANOTADOS EN LA BITÁCORA CORRESPONDIENTE. INVARIABLEMENTE ESTAS ANOTACIONES DEBEN SER FIRMADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA Y EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, RESPECTIVAMENTE.

19. TODO TRABAJO A PRESTAR DEBE SER AMPARADO MEDIANTE UN "PERMISO DE TRABAJO", DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO POR PERSONAL DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD.

20. EL "PERMISO DE TRABAJO" LE SERÁ PROPORCIONADO AL LICITANTE POR EL RESIDENTE DE OBRA, COMO LO INDICA EL PUNTO ANTERIOR EL CUAL SERÁ ENTREGADO AL ENCARGADO DE OPERACIÓN DE LA PLANTA PARA PODER INICIAR EL TRABAJO Y RECOGERLO AL TERMINO DEL TRABAJO.

21. EL LICITANTE DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUINTES NORMAS DE SEGURIDAD.

a).- NO FUMAR DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA REFINERÍA.b).- TENER IDENTIFICACIÓN QUE LO ACREDITE COMO TRABAJADOR DEL LICITANTE.c).- LA ENTRADA Y SALIDA A ESTA REFINERÍA DEBE SER POR LAS PUERTAS CORRESPONDIENTES.d).- NO ENTRAR A OTROS LUGARES QUE NO SEAN DONDE SE LLEVEN A CABO LOS TRABAJOS.e).- DEBE ENTREGARSE RELACIÓN DE PERSONAL EMPLEADO TANTO AL RESIDENTE DE OBRA COMO AL DEPTO. DE

VIGILANCIA.f).- NO HACER FOGATAS PARA CALENTAR ALIMENTOS.g).- USAR EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE COMPRENDE ZAPATOS DE PIEL PARA USO INDUSTRIAL,

ROPA DE ALGODÓN 100 % (CAMISA MANGA LARGA Y PANTALÓN COLOR NARANJA CON EL EMBLEMA Y/O DISTINTIVO DEL PRESTADOR DEL SERVICIO), CASCO CON BARBIQUEJO, GUANTES, LENTES DE SEGURIDAD, PROTECTORES, Y LOS QUE SEAN REQUERIDOS CON MOTIVO DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR.

h).- EL PERSONAL DEL CONTRATISTA DEBE OBSERVAR BUENA CONDUCTA EN EL DESEMPEÑO DE SUS LABORES, NO JUGAR NI BROMEAR CON SUS COMPAÑEROS.

i).- TRABAJAR CON LA MÁXIMA SEGURIDAD EN LAS MANIOBRAS AL DESMONTAR LAS PIEZAS DE TUBERÍA UTILIZANDO PERSONAL Y EQUIPO ESPECIALIZADO.

22. ES NECESARIO MANTENER LIMPIA EL ÁREA DE TRABAJO; POR LO QUE CUALQUIER DERRAME PRODUCIDO POR EL CONTRATISTA DEBE SER CORREGIDO INMEDIATAMENTE POR SU PERSONAL; ASÍ COMO, COLOCAR SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD (CINTA CON DESCRIPCIÓN DE “PRECAUCION”), EN LAS ÁREAS DONDE SE ENCUENTRE TRABAJANDO.

23. LOS VEHÍCULOS Y/O MAQUINARIA DE COMBUSTIÓN INTERNA PROPIEDAD DEL CONTRATISTA, QUE INGRESEN AL INTERIOR DE LA REFINERÍA “MIGUEL HIDALGO”, DEBEN ENCONTRARSE EN BUENAS CONDICIONES MECÁNICAS (MOFLES EN BUEN ESTADO Y CON MATACHISPAS, FRENOS, SISTEMA ELÉCTRICO BIEN AISLADO Y EN BUENAS CONDICIONES, ETC.), TENER EL PASE CORRESPONDIENTE Y RESPETAR LOS LÍMITES DE VELOCIDAD ESTABLECIDOS EN 20 KM/HR. ASÍ COMO TAMBIÉN, NO ESTACIONARSE EN ÁREAS SOBRE REGISTROS DE DRENAJE O EN ÁREAS DE EQUIPO EN OPERACIÓN, QUE PUDIERA OCASIONAR ACCIDENTES.

24. EL CONTRATISTA DEBE DE CONTAR CON TODA LA HERRAMIENTA, EQUIPO Y PERSONAL NECESARIO PARA EJECUTAR LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS AMPARADOS EN ESTE CONTRATO, DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DEL SERVICIO.


- 25 -


25. EL CONTRATISTA DESIGNARÁ DE SU PERSONAL TÉCNICO A UN SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION CONTRATADO A PRESTARSE, ASÍ COMO PARA LA TOMA DE DECISIONES; REPRESENTANTE DEBERÁ PERMANECER EN LA REFINERÍA CON LOS EQUIPOS TODOS LOS DÍAS DURANTE EL TIEMPO QUE PERMANEZCAN ÉSTOS DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA REFINERÍA. ASÍ COMO ESTAR LOCALIZABLE Y PODER ACUDIR A LA REFINERÍA CON EL RESIDENTE DE OBRA, DEBIENDO CONTAR CON UN MEDIO DE COMUNICACIÓN (RADIO TIPO WALKIE TALKIE Y/O TELEFONÍA CELULAR).

26. EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR LO NECESARIO PARA QUE EL RESIDENTE DE OBRA Y SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION ESTÉN EN TOTAL COMUNICACIÓN DESDE EL INICIO Y HASTA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO.

27. EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A REPARAR DAÑOS QUE HAYA PROVOCADO EN LAS INSTALACIONES POR MANIOBRAS NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE ESTE CONTRATO.

28. TODOS LOS PUNTOS NO CONTEMPLADOS EN ESTOS ALCANCES Y ESPECIFICACIONES, SERÁN RESUELTOS DE ACUERDO CON EL RESIDENTE DE OBRA.

29. EN EL TRANSCURSO DEL CONTRATO, CUALQUIER SITUACIÓN NO SEÑALADA EN ESTA SERIE DE RECOMENDACIONES QUE REPRESENTE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL Y LAS INSTALACIONES DE LA REFINERÍA SE PODRÁ AGREGAR INMEDIATAMENTE.

30. LOS VOLUMENES DE OBRA, EN CADA UNA DE LAS PARTIDAS DEL ANEXO “C”, SON LOS QUE SERAN CONSIDERADOS PARA SU ESTIMACION, SOBRE LA BASE DE GENERADORES DE OBRA Y MEDIDAS TOMADAS EN CAMPO. SERÁ RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL CONTRATISTA, EN EL CASO DE REALIZAR MAYOR VOLUMEN DE OBRA DE LO INDICADO EN EL ANEXO “C”. AL MENOS QUE EL RESIDENTE DE OBRA DE PEMEX REFINACIÓN LO AUTORICE EN FORMA OFICIAL.

31. LOS MATERIALES QUE EL CONTRATISTA SUMINISTRE, SERÁN LOS QUE SE MENCIONEN EN LOS ANEXOS “B Y C”, DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS INDICADAS, POR LO QUE EN NINGÚN MOMENTO DE LA OBRA, PODRÁN CAMBIAR ESTAS.

32. EL CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR AL RESIDENTE DE OBRA DE PEMEX REFINACION LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD Y FICHAS TECNICAS DE TODOS LOS PRODUCTOS Y MATERIALES POR EMPLEAR EN LOS TRABAJOS AMPARADOS POR EL PRESENTE CONTRATO

33. CUANDO SE DEN MARCAS DE MATERIALES PARA GARANTIZAR LA CALIDAD Y EL SERVICIO, SOLO SE PODRÁN CAMBIAR POR OTRAS DE IGUAL CALIDAD O AUN MEJOR Y CON LA AUTORIZACIÓN DEL RESIDENTE DE OBRA DE PEMEX-REFINACION. (ART. 162.- LOS MATERIALES CUMPLAN CON LAS MISMA ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CALIDAD, DURACION Y GARANTIA. DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS)

34. EL CONTRATISTA DEBE DE GARANTIZAR QUE LOS MATERIALES A UTILIZAR PARA LA FABRICACIÓN DE LOS ELEMENTOS CONSIDERADOS PARA ESTE CONTRATO, SERAN NUEVOS Y SE ENCONTRARAN LIBRES DE DEFECTOS Y EN CASO CONTRARIO EL CONTRATISTA PROCEDERÁ A SU REPARACIÓN O REPOSICIÓN.

35. NO SE PODRÁ COLOCAR NINGÚN MATERIAL, HASTA QUE EL RESIDENTE DE OBRA DE PEMEX-REFINACION REALICE LA AUTORIZACION.

36. TODO MATERIAL Y EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SERÁ RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA POR LO QUE DEBERÁ TOMAR EN CUENTA LO NECESARIO PARA EVITAR EXTRAVÍOS DE LOS MISMOS.

37. EL LICITANTE DEBERÁ DE INSTALAR CASETA PARA EL ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES, LA QUE DEBERÁ DE ESTAR EN PERFECTAS CONDICIONES, PARA EVITAR QUE LOS MATERIALES SUFRAN DAÑOS DE CUALQUIER ÍNDOLE.

38. LOS MATERIALES DEBERÁN SER ALMACENADOS EN CORRECTAS CONDICIONES, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LOS FABRICANTES.

39. EL LICITANTE DEBERÁ DE PRESENTAR AL RESIDENTE DE OBRA DE PEMEX-REFINACION, LAS CORRESPONDIENTES LISTAS DE LOS MATERIALES INGRESADOS, DE LOS EQUIPOS, DE LAS HERRAMIENTAS, DE LOS ACCESORIOS DE APOYO Y DEL PERSONAL A SU SERVICIO; CADA UNA DE ELLAS POR SEPARADO, CON LA INTENCIÓN DE LLEVAR EL CONTROL ADECUADO.


- 26 -


40. EL CONTRATISTA DEBERÁ GENERAR EL ARCHIVO DE LOS DOCUMENTOS QUE AMPARAN LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE EQUIPOS Y MATERIALES, Y PROPORCIONARA COPIA AL RESIDENTE DE OBRA DE PEMEX-REFINACION.

41. LAS CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES ELECTRICOS A UTILIZAR DEBERAN CUMPLIR CON LA NORMA DE REFERENCIA: NRF-048-PEMEX-2007.- DISEÑO DE INSTALACIONES ELECTRICAS.

42. LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE TIERRAS Y LOS MATERIALES DE ESTE SISTEMA DEBERA CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA NORMA DE REFERENCIA: NRF-070-PEMEX-2004.- SISTEMAS DE PROTECCION A TIERRA PARA INSTALACIONES PETROLERAS.

43. LAS ESPECIFICACIONES DE LOS MOTORES DEBERAN CUMPLIR CON LA NORMA DE REFERENCIA NO. NRF-095-PEMEX-2004.- MOTORES ELECTRICOS.

44. LA REFINERÍA SOLAMENTE PROPORCIONARÁ ENERGÍA ELÉCTRICA EN 440 VOLTS, 60 CICLOS, 3 FASES, NEUTRO FLOTANTE Y 25,000 AMP’S DE CORTO CIRCUITO.

45. EL RESIDENTE DE OBRA, INDICARÁ AL CONTRATISTA DE DONDE SE TOMARÁ LA ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALIMENTACIÓN A LOS EQUIPOS, OFICINAS O ESPACIOS ABIERTOS PARA FUERZA Y ALUMBRADO.

46. LOS CIRCUITOS DERIVADOS DE FUERZA NO DEBERÁN SER MAYORES DE 50 AMPERES Y LOS DE ALUMBRADO A 20 AMPERES, POR LO TANTO SE PROTEGERÁN CON INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS DE LA CAPACIDAD ADECUADA. (EXCEPCIÓN.- CUANDO SE TRATA DE MÁQUINAS DE ALTA PRESIÓN SE ACATARÁ LO QUE EL RESIDENTE DE OBRA INDIQUE).

47. EL CONTRATISTA DEBERÁ UTILIZAR EL CABLE DE LA CAPACIDAD ADECUADA Y DE CARACTERÍSTICAS PARA USO RUDO INDUSTRIAL, PARA TRABAJOS EN INTERIOR DE RECIPIENTES, Y NO DEBERÁN EFECTUARSE NINGÚN EMPATE, ESTOS SERÁN REVISADOS Y AUTORIZADOS POR EL RESIDENTE DE OBRA Y OPERACIÓN.

48. PARA LOS EFECTOS DE ALUMBRADO EL CONTRATISTA DEBERÁ COLOCAR UN TRANSFORMADOR DE LA POTENCIA QUE REQUIERAN PARA SUS SERVICIOS CON RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 440/220-127 VOLTS, UN POR CIENTO DE IMPEDANCIA MAYOR DEL 4%, Y DEBIDAMENTE PINTADO Y ROTULADO, (NOMBRE DEL CONTRATISTA).

49. EN EL INTERIOR DE LOS EQUIPOS SOLO SE USARAN LÁMPARAS TIPO INDUSTRIAL, A PRUEBA DE EXPLOSIÓN CON GUARDA METÁLICA, OTRO TIPO SERÁ RECHAZADA, EN ESPACIOS ABIERTOS SE PODRÁN USAR REFLECTORES NO MAYOR DE 500 WATTS A PRUEBA DE POLVOS, VAPORES Y EXPLOSIÓN.

50. LOS INTERRUPTORES PARA FUERZA Y ALUMBRADO SE COLOCARAN EN UN TABLERO METÁLICO, TECHADO Y FIRMEMENTE CONECTADO A TIERRA MÍNIMO CON CABLE CALIBRE 2/0, PINTADO Y ROTULADO CON EL NOMBRE DEL CONTRATISTA, ADEMÁS DEBERÁ TENER ANUNCIOS QUE INDIQUEN PELIGRO, EQUIPO ELÉCTRICO ENERGIZADO Y CINTA AMARILLA CIRCULÁNDOLO.

51. LAS MÁQUINAS DE SOLDAR, MÁQUINAS DE ALTA PRESIÓN Y TRANSFORMADORES DE ALUMBRADO, SE COLOCARÁN A NO MÁS DE 2 METROS DEL TABLERO QUE SE INDICA EN EL PUNTO ANTERIOR, LOS CIRCUITOS DEBERÁN ESTAR BIEN MARCADOS, CON INDICACIÓN DEL SERVICIO QUE PRESTAN, SUJETOS Y DEBERÁN CORRER AÉREOS (NO EN EL PISO).

52. TODO EL EQUIPO QUE SE REQUIERA POR EL CONTRATISTA PARA SUS SERVICIOS ELÉCTRICOS DEBERÁ ESTAR CONECTADOS A TIERRA, CON FIRMEZA Y CABLE DE COBRE DESNUDO NO MENOR A CALIBRE 8 AWG.

53. EL PUNTO DE CONEXIÓN PARA LA PUESTA A TIERRA, EN CADA CASO, SERÁ INDICADO POR EL RESIDENTE DE OBRA, LOS ELEMENTOS QUE CONTIENE TAL PUNTO, DEBERÁN SER MANTENIDOS LIMPIOS Y REAPRETADOS, (ZAPATAS, CONECTORES, ETC.), EL DAÑO QUE SE CAUSE POR MAL MANEJO SERÁ REPARADO POR EL CONTRATISTA.

54. CUANDO EL CABLE DE TIERRA TENGA QUE USARSE A VARIOS METROS DEBERÁ COLOCARSE DE TAL MANERA QUE NO INTERRUMPA LA LIBRE CIRCULACIÓN DE PERSONAS O VEHÍCULOS.

55. EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A CONTRATAR UN SUPERVISOR ELÉCTRICO QUE COMPRUEBE FEHACIENTEMENTE EL CONOCIMIENTO DE LA MATERIA Y SUS NORMAS APLICABLES.


- 27 -


56. TODO EL EQUIPO Y MATERIAL DEBERÁ SER PROBADO Y APROBADO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD DE PEMEX Y A TODAS LAS APLICABLES A LA MATERIA POR EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION Y COMPROBADO POR EL RESIDENTE DE OBRA.

57. EL ÁREA QUE DELIMITE LA ZONA DONDE SE COLOQUEN SUS SERVICIOS, EL CONTRATISTA DEBERA TENERLA VIGILADA, LIMPIA Y SIN AGUA EN LAS LOSAS DE PISO, DIARIAMENTE.

58. PEMEX-REFINACION NO SE HACE RESPONSABLE DE LA FALTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR FALLA DE FUERZA MAYOR Y CUANDO SU AUSENCIA SEA MOTIVO DE FALLAS EN LAS INSTALACIONES ATRIBUIBLES A FALTA DE CUIDADO O DAÑO EN EL EQUIPO, AUN CUANDO PASO SUS PRUEBAS, DEL CONTRATISTA.

59. EL CONTRATISTA DEBERÁ ESTAR CON ANTICIPACIÓN AL INICIO DE LOS TRABAJOS PARA AVISAR AL RESIDENTE DE OBRA, LA CANTIDAD Y CARACTERÍSTICAS DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA REQUERIDA, EL PUNTO DONDE VA A TRABAJAR Y ESTAR ENTERADOS DE LOS REQUISITOS REGULATORIOS QUE AQUÍ SE MARCAN.

60. EL CONTRATISTA DEBERA CONTAR CON EL ALUMBRADO, EXTENSIONES, ENCHUFES Y MAQUINAS DE SOLDAR NECESARIAS PARA LAS ACTIVIDADES A REALIZAR.

61. PARA TRABAJOS CON MAQUINAS DE SOLDAR ELÉCTRICAS, PEMEX PROPORCIONA SOLAMENTE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN EN 440 VOLTS. CON TOMACORRIENTES PARA CLAVIJAS APJ- 6485 Y EL CONTRATISTA DEBE DE PROPORCIONAR LOS RACS DE INTERRUPTORES BLINDADOS DE FUSIBLES A PRUEBA DE EXPLOSIÓN NECESARIOS PARA CONECTAR SUS MAQUINAS, DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE MAQUINAS DE SOLDAR, MÁQUINA PARA RELEVADO DE ESFUERZOS (CON GRAFICADOR Y CONTROLADOR INTEGRADO), NECESARIAS PARA LOS TRABAJOS QUE SE VAN A LLEVAR A CABO, ASÍ COMO LA CASETA DONDE DEBERÁN DE RESGUARDARSE LAS MAQUINAS PARA EVITAR LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO (LLUVIA) Y EL SISTEMA DE ATERRIZAMIENTO DE LAS MISMAS CON CABLE DESNUDO DE 19 HILOS, CALIBRE 2 AWG. DURANTE LA REPARACIÓN.

62. PARA LOS TRABAJOS DE ALUMBRADO PROVISIONAL, PEMEX SOLO PROPORCIONARA LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN EN 440 VOLTS CON TOMA CORRIENTE PARA CLAVIJA APJ-6485 PARA QUE LA COMPAÑÍA CONTRATISTA PROPORCIONE EL TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 15 KVA. CON 50 METROS DE MANGUERA USO RUDO 3*6 AWG TIPO ST CON CLAVIJA APJ-6485 PARA SU CONEXIÓN, DE 440/220-127 VOLTS PARA EL ALUMBRADO Y CONTACTOS PROVISIONALES, JUNTO CON LOS 2 CENTROS DE CARGA QO-12 CON LAS PASTILLAS DE 20 Y 30 AMPS. RESPECTIVAMENTE PARA LA PROTECCIÓN DE LOS CIRCUITOS DE ALUMBRADO Y CONTACTOS. EL ALUMBRADO PROVISIONAL DEBERÁN SER LÁMPARAS PORTÁTILES DE MANO, DE 100 WATTS MAX. INCANDESCENTES A PRUEBA DE EXPLOSIÓN DEL TIPO EVH-106 O DE CARACTERÍSTICAS SIMILARES CLASE 1 DIVISIÓN 1, CON 25 METROS APROX. DE MANGUERA USO RUDO 3*12 AWG TIPO ST CON CLAVIJAS CPP-416 EN EL OTRO EXTREMO. LOS CONTACTOS DE 127 VOLTS DEBERÁN SER (2) DOBLES TIPO CPS-152-202 CONECTADOS ENTRE SI CON UN NIPLE ROSCADO DE ¾ DE PULG. DE DIÁMETRO PARA CLAVIJAS CPP-416 CON, CONECTOR GLÁNDULA DE ¾ DE PULG. PARA LA MANGUERA USO RUDO, CON 25 METROS APROX. DE MANGUERA USO RUDO 3*10 AWG. TIPO ST, CON CLAVIJA EN EL OTRO EXTREMO TIPO CPP-416.


- 28 -



ANEXO B-1ESPECIFICACIONES GENERALES

NORMAS DE REFERENCIA:

A.W.S. AMERICAN WELDING SOCIETYA.S.M.E. AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERSDG-GPASI-SI-08200 REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA LICITANTES. A.S.T.M. AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALSNRF-024-PEMEX REFINACION-2001 EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN ALTURA

311-42623-IT-12 INSTRUCCIÓN DE TRABAJOS PARA ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIO DE ESTRUCTURA TUBULAR

300-40800-PSIA-045 PROCEDIMIENTO CRITICO PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA

300-40800-PSIA-046 PROCEDIMIENTO CRÍTICO PARA LA INSTALACIÓN Y USO DE BARRERAS DE SEGURIDAD.

300-40800-PSIA-048 PROCEDIMIENTO CRÍTICO PARA TRABAJOS DE CORTE Y SOLDADURA300-40800-PSIA-052 PROCEDIMIENTO CRÍTICO ARMADO Y DESARMADO ANDAMIOS.GD-GPASI-SI-2510 REGLAS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS

NRF-024-PEMEX REFINACION-2001 REQUISITOS MÍNIMOS PARA CINTURONES, BANDOLAS, ARNESES, LÍNEAS DE SUJECIÓN Y LÍNEAS DE VIDA.

DG-GPASI-IT-00400 PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR LAS PRUEBAS HIDROSTÁTICAS A TUBERÍAS Y EQUIPOS DE LAS INSTALACIÓNES DEPENDIENTES DE PEMEX REFINACION.

CAPITULO XX. ARTICULO 43 USO DE ANDAMIO, REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DE PEMEX REFINACION.

OFICIO: GMR-3 0889/2005 POLÍTICA USO DE HERRAMIENTA NEUMÁTICA E HIDRÁULICA.300-40800-PSIA-051 APERTURA Y CIERRE DE BRIDASELECTRICONRF-249-PEMEX-2009 SISTEMAS DE FUERZA ININTERRUMPIBLENRF-048-PEMEX-2007 DISEÑO DE INSTALACIONES ELECTRICAS

NRF-070-PEMEX-2004 SISTEMAS DE PROTECCION A TIERRA PARA INSTALACIONES PETROLERASNRF-095-PEMEX-2004 MOTORES ELECTRICOS303-42618-IT-002 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA COLOCACION Y RETIRO DE JUNTAS CIEGAS

EN LINEAS Y EQUIPOS QUE MANEJAN HIDROCARBUROS, GASES, VAPOR ACIDOS, SOSA, CATALIZADOR, AGUA Y AMINA.

NOM-023-STPS-1993 RELATIVA A LOS ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS PARA IZAR EN LOS CENTROS DE TRABAJO.

NOM-008-SCFI-2002 SISTEMA GENERAL DE UNIDADES DE MEDIDA.NRF-027-PEMEX-2001 ESPÁRRAGOS Y TORNILLOS DE ACERO DE ALEACIÓN Y ACERO INOXIDABLE PARA

SERVICIOS DE ALTA Y BAJA TEMPERATURA.NRF-034-PEMEX AISLAMIENTOS TÉRMICOS PARA ALTAS TEMPERATURAS EN EQUIPOS,

RECIPIENTES Y TUBERÍA SUPERFICIAL.NOM-009-ENER-1995 EFICIENCIA ENERGETICA EN AISLAMIENTOS TERMICOS INDUSTRIALES.NRF-053-PEMEX-2006 SISTEMA DE PROTECCION ANTICORROSIVA A BASE DE RECUBRIMIENTOS PARA

INSTALACIONES SUPERFICIALES.NRF-009-PEMEX-2004 IDENTIFICACION DE PRODUCTOS TRANSPORTADOS POR TUBERIAS O

CONTENIDOS EN TANQUES DE ALMACENAMIENTO.NRF-004-PEMEX-2004 PROTECCION CON RECUBRIMIENTOS ANTICORROSIVOS A INSTALACIONES

SUPERFICIALES DE DUCTOS.NRF-150-PEMEX-2005 PRUEBAS HIDROSTÁTICAS DE TUBERÍAS Y EQUIPOS.DG-GPASI-IT-00400 PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR LAS PRUEBAS HIDROSTATICAS A TUBERIAS Y

EQUIPOS DE LAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE PEMEX REFINACION.NRF-020-PEMEX CALIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE SOLDADORES Y SOLDADURA.ASTM VOL.01.02 FERROUS CASTINGS FERROALLOYS.ASTM AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS

ASTM-A-36 (PERFILES ESTRUCTURALES).ASTM-A-105 (CONEXIONES FORJADAS)ASTM-A-106 GR. B (TUBERÍA SIN COSTURA)ASTM-A-193-GR.B7 (ESPÁRRAGOS)ASTM-A-194-GR.2H (TUERCAS)ASTM-A-234-GR.WPB (CONEXIONES PARA TUBERÍA CON EXTREMOS BISELADOS

PARA SOLDAR)


- 29 -

http://www.pemex.com/index.cfm?action=statusfilecat&categoryfileid=3762

http://www.pemex.com/../index.cfm?action=statusfilecat&Contentfileid=3766

http://www.pemex.com/../files/standards/definitivas/nrf-027-pemex-2001.pdf

http://sasipa.ref.pemex.com/normatividad/gpasi/08200.pdf


ASTM-A-240 GR.410 (PLACA Ó LÁMINA).ASTM-A-515 GR 70 (PLACA EN ACERO AL CARBÓN)ASTM-A-285-GR.C. (PLACA Ó LÁMINA)

AWSA-3.0A-5.1A-5.5

SOCIEDAD AMERICANA DE SOLDADURATERMINOS Y DEFINICIONES DE SOLDADURAELECTRODOS DE SOLDADURAESPECIFICACION PARA ELECTRODOS DE SOLDADURA DE ARCO CUBIERTO DE ACERO BAJA ALEACION

AWS D1.1 STRUCTURAL WELDING CODE-STEEL.303-42621-IT-003 PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE SOLDADURA PROCESO G.T.A.W. Y

S.M.A.W. EN MATERIALES CROMO MOLIBDENO ASTM A-335 GRADO P5, P9, P11 Y P22

API INSTITUTO AMERICANO DEL PETROLEOAPI STANDAR FIRED HEATERS FOR GENERAL REFINERYAPI RP 530 CALCULATION OF HEATER-TUBE THICKNESSASME SECTION II PART A FERROUS MATERIAL SPECIFICATIONS.ASME SECTION I RULES FOR CONSTRUCTIONS OF POWER BOILERSASME B31.1 POWER PIPINGASME B31.3 PROCESS PIPINGASME B16.5 PIPE FLANGES AND FLANGED FITTINGSASMESEC.VIII DIV. 1. SECCIÓN IX

SOCIEDAD AMERICANA DE INGENIEROS MECÁNICOS.DISEÑO, FABRICACIÓN Y PRUEBA DE RECIPIENTES A PRESIÓN.SOLDADURA DE RECIPIENTES A PRESION.

ANSIANSI-B-16.5ANSI-B-16.20 ANSI-B-31.3 ANSI-B-36.10

INSTITUTO NACIONAL AMERICANO DE ESTANDARES.BRIDAS PARA TUBERÍA Y CONEXIONES BRIDADAS.JUNTAS PARA TUBERÍA.TUBERÍAS PARA PLANTAS QUIMICAS Y REFINERIAS DE PETROLEO.TUBERIA DE ACERO FORJADO, SOLDADO, SIN COSTURA.


- 30 -

http://143.51.1.31/DOCS_CACI/digitalizados/303-42621-IT-003.pdf



ANEXO B-2ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD Y CONTRAINCENDIO

ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD Y CONTRAINCENDIOESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD Y CONTRAINCENDIO

OBJETIVO:

ESTABLECER LOS CRITERIOS QUE SE DEBEN SEGUIR PARA REALIZAR UNA SELECCIÓN UNIFORME Y ADECUADA DE PROVEEDORES Y/O CONTRATISTAS QUE EJECUTEN ACTIVIDADES EN LAS INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN CON LA FINALIDAD DE MANTENER NIVELES DE CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL EN LOS TRABAJOS PROPORCIONADOS.

ALCANCE:

ESTOS CRITERIOS TIENEN UN CARÁCTER GENERAL Y DEBEN DE SER OBSERVADOS POR EL PERSONAL DE CADA CENTRO DE TRABAJO DE PEMEX REFINACIÓN, AL REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SELECCIÓN, CONTRATACIÓN Y CONTROL DEL DESEMPEÑO DE LA SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DEL LICITANTE DENTRO DE DICHAS INSTALACIONES.

RESPONSABILIDADES:

DE PEMEX REFINACIÓN

1. PEMEX REFINACIÓN DEFINIRÁ LOS REQUISITOS TÉCNICOS A CUMPLIR PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DEL ÁREA USUARIA, LOS CUALES, SE INCLUYEN EN LAS BASES DE USUARIO O REQUISICIONES, ES POR ELLO, QUE DICHOS DOCUMENTOS, DEBERÁN HACER UNA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS TRABAJOS U OBRAS A DESARROLLAR Y/O LOS BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS, ESPECIFICANDO LA INFORMACIÓN PRECISA SOBRE LOS OBJETIVOS, ALCANCE Y CONDICIONES PARTICULARES QUE DEBE REUNIR EL LICITANTE.

2. EN EL MOMENTO DE LA FIRMA DEL CONTRATO, EL PERSONAL DE PEMEX REFINACIÓN DEBERÁ ENTREGAR LA SIGUIENTE REGLAMENTACIÓN PARA CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN OBLIGATORIA AL LICITANTE.

EN EL REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DE PETRÓLEOS MEXICANOS, EN LOS CAPÍTULOS III Y IV. MANUAL DE SEGURIDAD PARA EL PROVEEDOR QUE DESARROLLA TRABAJOS DENTRO DE INSTALACIONES

INDUSTRIALES DE PEMEX REFINACIÓN GPASI-SI-8200 VIGENTE. DEBE DE INCLUIR AL MENOS LOS PROCEDIMIENTOS QUE SALVAN VIDAS DE PEMEX REFINACIÓN.

REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA CONTRATISTAS, DG-GPASI-SI-8200 VIGENTE. SECCIONES 6.5.3, 6.5.4, 6.5.5 Y 6.5.6. DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD FÍSICA PARA LAS INSTALACIONES

INDUSTRIALES DE PEMEX REFINACIÓN, DG-GPASI-SI-8400. REV. VIGENTE. REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA VISITANTES A LAS INSTALACIONES INDUSTRIALES DE PEMEX

REFINACIÓN, DG-GPASI-SI-8401. VIGENTE. PROTOCOLO DE SEGURIDAD PARA INICIO DE OBRA POR COMPAÑÍAS CONTRATISTAS.

3. SIENDO LA SEGURIDAD, EL FACTOR PRIMORDIAL EN LA POLÍTICA DE PEMEX REFINACIÓN, EL DESEMPEÑO EN SEGURIDAD DEL LICITANTE SERÁ CALIFICADO PARA POSTERIORMENTE CONSIDERARLO EN FUTURAS LICITACIONES. DICHO DESEMPEÑO SERÁ EVALUADO MENSUALMENTE POR EL JEFE DE SECTOR DE INSPECCIÓN Y SEGURIDAD DEL ÁREA CORRESPONDIENTE Y RESIDENTE DE OBRA. ADEMÁS DE REUNIRSE DIARIAMENTE CON EL GRUPO TÉCNICO DEL SECTOR, PARA LA PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y REPORTE DEL CUMPLIMIENTO.

4. EL RESIDENTE DE OBRA DEBERÁ ENTREGAR DEBIDAMENTE LLENADO EL FORMATO ANEXO B-2-1-3 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA A LA USIPA AL FINALIZAR LOS TRABAJOS, PERO QUE AL MENOS DEBERÁ DE CONTEMPLAR LOS CONCEPTOS DEL ANEXO CON COPIA A LA JEFATURA DE CONTRATOS.

DE LOS LICITANTES


- 31 -


1. LOS LICITANTES DEBERÁN INCORPORAR EN LA PROPOSICIÓN TÉCNICA EL PLAN DE SEGURIDAD ESPECÍFICO DE LA OBRA A INTERVENIR, EL CUAL DEBERÁ SER EVALUADO POR EL JEFE DE USIPA DEL ÁREA CORRESPONDIENTE EN EL PROCESO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA. DICHO PLAN DEBERÁ INCLUIR, DEPENDIENDO DEL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR A DESARROLLARLO, LO SIGUIENTE:

1.1 OBJETIVO.1.2 ALCANCE.1.3 MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN1.4 REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DE PEMEX.1.5 REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA CONTRATISTAS.1.6 ANÁLISIS DE RIESGOS DE LA INSTALACIÓN A INTERVENIR.1.7 HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS INVOLUCRADOS EN LAS INSTALACIONES A

INTERVENIR.1.8 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DEL PERSONAL DEL

LICITANTE, QUE DESARROLLARA DURANTE LOS TRABAJOS, Y QUE EL SUPERVISOR DE PEMEX DARÁ SEGUIMIENTO EVIDENCIA DE LA CAPACITACIÓN OBTENIDA POR EL PERSONAL.

1.9 PROGRAMA DE PLÁTICAS DIARIAS DE SEGURIDAD QUE INCLUYA COMO MÍNIMO, LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

1.9.1. PLATICAS DE PROCEDIMIENTOS QUE SALVAN LA VIDA. 1.9.2. PRIMEROS AUXILIOS. 1.9.3. USO Y MANEJO Y LIMITACIONES DEL EQUIPO DE RESPIRACIÓN TIPO INDUCIDO Y AUTÓNOMO. 1.9.4. USO, MANEJO DEL EQUIPO ALUMINIZADO. 1.9.5 MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN LÍNEAS CONECTADAS AL DESFOGUE.

1.10 PROGRAMA DE REVISIÓN DE HERRAMIENTA, ACCESORIOS Y EQUIPO DE APOYO.1.11 PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN.1.12 PROCEDIMIENTO DE RESCATE PARA EL ESCENARIO CRÍTICO.1.13 MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS.1.14 PROCEDIMIENTOS SEGUROS PARA ACTIVIDADES PELIGROSAS.

2. EL SUPERINTENDENTE DE CONTRUCCION Y EL ENCARGADO DE SEGURIDAD DEL CONTRATISTA, SON LOS RESPONSABLES DE QUE EL EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN PERSONAL QUE LE PROPORCIONEN A SU PERSONAL CUMPLA CON LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES PREESTABLECIDAS EN EL ANEXO B1 Y B2, POR LO QUE DEBERÁN ELABORAR, FIRMAR Y ENTREGAR POR ESCRITO UN DOCUMENTO CON EL MEMBRETE DEL CONTRATISTA AL RESIDENTE DE OBRA, CON COPIA PARA EL JEFE DE USIPA DEL ÁREA INVOLUCRADA INDICANDO QUE EL EQUIPO DE SEGURIDAD Y EL DE PROTECCIÓN PERSONAL CUMPLE AL 100% CON LAS ESPECIFICACIONES Y NORMAS ESTABLECIDAS EN CASO DE NO CUMPLIR NO SE AUTORIZARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL TIEMPO PERDIDO POR ESTE INCUMPLIMIENTO SERÁ IMPUTABLE AL CONTRATISTA SIN CONSIDERAR AMPLIACIÓN AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

3. LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR Y ACREDITAR EN FORMA DOCUMENTAL, CUANDO SE LE HAYA ASIGNADO UN CONTRATO, QUE EL PERSONAL QUE LABORARA EN LA OBRA ESTA AMPARADO EN SUS DERECHOS CONFORME A LO ESTABLECIDO POR LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

4. LOS LICITANTES DEBERÁN ENTREGAR EN LA PROPUESTA TÉCNICA UNA CARTA DONDE MANIFIESTEN SUS ÍNDICES DE ACCIDENTABILIDAD QUE REPORTAN AL SEGURO SOCIAL Y A LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL CORRESPONDIENTES AL AÑO INMEDIATO ANTERIOR, ASÍ COMO LOS VALORES REGISTRADOS EN PETRÓLEOS MEXICANOS, EL MOTIVO DE LA NO PRESENTACIÓN SERÁ CAUSA DE SU DESCALIFICACIÓN

5. EL CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADO A CUMPLIR CON LA NORMA DE ACCESO DE PERSONAS A INSTALACIONES DE PETRÓLEOS MEXICANOS.

6. EL LICITANTE DEBERÁ ENTREGAR EN LA PROPUESTA TÉCNICA UNA CARTA COMPROMISO EN LA QUE SE OBLIGA A CUMPLIR LOS PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD DE ACUERDO A LOS TRABAJOS A EJECUTAR EN PEMEX, ASÍ COMO, EL MECANISMO QUE SEGUIRÁ PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ESTOS POR PARTE DE SU PERSONAL AL INICIO DEL CONTRATO.

7. EL LICITANTE DEBE CONOCER EL PLAN DE EMERGENCIA DEL LUGAR DE LA OBRA ANTES DE INICIAR LOS TRABAJOS E INFORMAR A SU PERSONAL LAS RUTAS DE ESCAPE Y LOS PUNTOS DE REUNIÓN (CONTEO) HACIA LOS CUALES DEBERÁN DIRIGIRSE EN CASO DE PRESENTARSE UNA EMERGENCIA Y EN DONDE PERMANECERÁN A DISPOSICIÓN DEL COORDINADOR DE LA EMERGENCIA


- 32 -


8. LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR SU PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN COMO MÍNIMA:

8.1 NOMBRE Y CATEGORÍA DE LOS TRABAJADORES QUE PARTICIPAN.8.2 FECHA Y DURACIÓN EN QUE SE IMPARTE.8.3 NOMBRE Y FIRMA DEL EXPOSITOR.8.4 TEMAS QUE SE IMPARTEN.

8.4.1. PARA SUPERVISORES: 8.4.1.1. SUPERVISIÓN DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL 8.4.1.2. NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE PETRÓLEOS MEXICANOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO. 8.4.2. NORMAS PARA TRABAJADORES: 8.4.2.1. CÓDIGOS Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO 8.4.2.2. RECONOCIMIENTO DE RIESGOS DEL ÁREA DE TRABAJO Y DE LOS PRODUCTOS CON LOS QUE PUDIERA TENER CONTACTO 8.4.2.3. NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DE TRABAJO 8.4.2.4. USO DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 8.4.2.5. USO DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 8.4.2.6. RESPUESTA A EMERGENCIAS

9. EL LICITANTE DEBE PRESENTAR UN PLAN DE DOTACIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, PARA SUS TRABAJADORES PRESENTES EN EL SITIO DE TRABAJO Y DE ACUERDO CON LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN EL LUGAR DE LA OBRA.

10. EL CONTRATISTA DEBERÁ REPORTAR AL RESIDENTE DE OBRA LOS INCIDENTES Y ACCIDENTES QUE OCURRAN DURANTE SU PERMANENCIA EN EL LUGAR DE LA OBRA Y ANALIZARLOS DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE INCIDENTES ESTABLECIDO POR PETRÓLEOS MEXICANOS EN CASO DE INCUMPLIMIENTO SE REGISTRARA EN EL CATALOGO DEL LICITANTE GANADOR.

11. EL LICITANTE ESTA OBLIGADO A CUMPLIR CON LA SEGURIDAD VIAL, NORMA, TRANSITO INTERIOR DE VEHÍCULOS EN LAS INSTALACIONES INDUSTRIALES, ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIO DE PETRÓLEOS MEXICANOS ASÍ COMO LAS EXTERNAS REGLAS DE TRANSITO MUNICIPAL Y FEDERAL.

12. EL CONTRATISTA EJECUTARA LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS ORDENAMIENTOS, NORMAS TÉCNICAS ECOLÓGICAS, Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA APLICABLES, ASÍ MISMO, EN EL CASO DE QUE LA OBRA POR SU NATURALEZA HAYA REQUERIDO PARA SU REALIZACIÓN, Y AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA, EL LICITANTE GANADOR EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DEBERÁ AJUSTARSE A LO DISPUESTO POR LA CITADA DEPENDENCIA EN LA AUTORIZACIÓN RESPECTIVA, EL RESIDENTE DE OBRA VERIFICARA SU CUMPLIMIENTO.

13. EL CONTRATISTA SE OBLIGA A DEJAR EL LUGAR EN DONDE SE EJECUTARON LOS TRABAJOS LIMPIO DE ESCOMBROS, BASURA, CONTAMINACIÓN. EL CUMPLIMIENTO DE ESTA DISPOSICIÓN CORRERÁ POR SU CUENTA INFORMANDO POR ESCRITO AL RESIDENTE DE OBRA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS. EN EL SUPUESTO DE QUE EL CONTRATISTA SE NEGARA HACER LIMPIEZA EN EL ÁREA, PEMEX POR SU CONDUCTO O MEDIANTE LA CONTRATACIÓN DE TERCEROS LLEVARA A CABO LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTES, CORRIENDO A CARGO DEL CONTRATISTA, EL PAGO DE LOS MISMOS, YA SEA QUE SE CUBRAN DIRECTAMENTE POR ESTE O MEDIANTE EL DESCUENTO DE SUS PAGOS (FACTURAS), QUEDANDO ASENTADA ESTA CIRCUNSTANCIA EN BITÁCORA

14. EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON TODAS LAS DISPOSICIONES LEGALES, FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES DE CARÁCTER AMBIENTAL, ASÍ COMO, A RESPONDER POR CUALQUIER DEMANDA, REQUERIMIENTO, MULTA, INSPECCIÓN O RESPONSABILIDAD INSTAURADA EN CONTRA DE PEMEX Y/O CUALQUIERA DE LOS ORGANISMOS SUBSIDIARIOS, COMO CONSECUENCIA DE VIOLACIÓN Y/O DAÑOS OCASIONADOS EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE, DERIVADO DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO QUE SE LE ASIGNE, DE IGUAL MODO EL CONTRATISTA, ESTA OBLIGADO, A PAGAR A PEMEX, TODOS LOS GASTOS, EROGACIONES Y PAGOS QUE EFECTUÉ POR ESTE CONCEPTO.

15. SI AL INICIO O EN EL TRANSCURSO DE LOS TRABAJOS, SE DETECTA QUE UN EQUIPO DE SEGURIDAD NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES Y NORMAS PREESTABLECIDAS, SE DEBERÁN DOCUMENTAR ESTAS DESVIACIONES POR ESCRITO DIRIGIDAS AL RESIDENTE DE OBRA PARA QUE ÉSTE SUSPENDA INMEDIATAMENTE


- 33 -


TODOS LOS TRABAJOS AL CONTRATISTA SIN QUE ESTO ORIGINE RECARGOS PARA PEMEX HASTA QUE CORRIJA TODAS LAS DESVIACIONES ENCONTRADAS.

16. SI EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE LESIONA UN TRABAJADOR DEL CONTRATISTA Y COMO CONSECUENCIA DE LA INVESTIGACIÓN Y DEL ANÁLISIS CAUSA RAÍZ DEL ACCIDENTE, RESULTE COMO CAUSAS; QUE NO SE RESPETARON LAS REGLAS Y PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD O QUE EL EQUIPO DE SEGURIDAD NO CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES PREESTABLECIDAS TODA LA RESPONSABILIDAD LEGAL RECAERÁ COMO RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

17. EL SUPERINTENDENTE DE CONTRUCCION DE LA CONTRATISTA Y EL ENCARGADO DE SEGURIDAD, PREVIO AL INICIO DEL CONTRATO Y DURANTE ÉSTE, MANTENDRÁN REUNIONES SEMANALES CON EL JEFE DE INSPECCIÓN Y SEGURIDAD DEL ÁREA CORRESPONDIENTE ELABORANDO MINUTA DE ESA REUNIÓN Y EL RESIDENTE DE OBRA POR PEMEX, PARA DAR SEGUIMIENTO AL PLAN DE SEGURIDAD. EN CASO DE ENCONTRAR DESVIACIONES, REALIZAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS PARA EVITAR SU RECURRENCIA.

18. EL CONTRATISTA DEBE MANTENER EN LA OBRA UN SUPERVISOR CON LICENCIATURA EN INGENIERÍA Y EXPERIENCIA COMPROBADA EL CUAL DEBERÁ SER EVALUADO POR DEPARTAMENTO DE USIPA. (CON NOMBRE Y APELLIDO) QUE SE ENCARGUE DE LA FUNCIÓN DE SEGURIDAD POR CADA 50 HOMBRES, EN CASO DE MANEJAR DOS TURNOS DE DIA Y DE NOCHE DEBERAN SER UN SUPERVISORES POR CADA TURNO, EL CUAL DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUISITOS QUE SOLICITE LA USIPA. ASIMISMO, TODO EL PERSONAL CONTRATADO DEBERÁ TENER SU CARTILLA DE SEGURIDAD EXPEDIDA Y AVALADA POR LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL CONTRATISTA, LA CUAL SERÁ AUDITADA POR USIPA

19. SIENDO LA SEGURIDAD, EL FACTOR PRIMORDIAL EN LA POLÍTICA DE PEMEX REFINACIÓN, EL CONTRATISTA DEBERÁ PARTICIPAR DIARIAMENTE CON EL GRUPO TÉCNICO DEL SECTOR, EN LA PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y EN EL REPORTE MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD MISMO QUE SERÁ CONSIDERADO EN FUTURAS LICITACIONES.

20. EL CONTRATISTA SE OBLIGA A FIJAR VISIBLEMENTE Y DIFUNDIR ENTRE SUS TRABAJADORES LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LOS REGLAMENTOS DEL PUNTO 1 DE ESTE ANEXO. ADEMÁS, PRESENTARÁ EVIDENCIAS DE LAS PLÁTICAS DE SEGURIDAD QUE IMPARTE, PREVIAMENTE Y DURANTE LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO DENTRO DE LA REFINERÍA “MIGUEL HIDALGO”. ASÍ MISMO, DEBERÁ PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE DIFUSIÓN DE LA VOZ DE LA SEGURIDAD DEL SECTOR A INTERVENIR Y PRESENTAR EVIDENCIAS DE LAS REUNIONES DE INICIO DE JORNADA AL RESIDENTE DE OBRA Y JEFE DE INSPECCIÓN Y SEGURIDAD DEL ÁREA CORRESPONDIENTE.

21. EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR ESTRICTAMENTE CON LAS MEDIDAS QUE PARA EL MISMO FIN SE LE DICTAMINEN EN EL LUGAR DE TRABAJO POR EL RESIDENTE DE OBRA, OPERACIN Y SEGURIDAD, EN CASO DE DUDA CONSULTAR INMEDIATAMENTE CON EL JEFE DE INSPECCIÓN Y SEGURIDAD DEL ÁREA CORRESPONDIENTE. CUALQUIER DESVIACIÓN SERÁ REPORTADA Y EVALUADA EN EL FORMATO B DE ESTE ANEXO.

22. QUEDA ESTRICTAMENTE PROHIBIDO FUMAR DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA REFINERÍA.

23. ES OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA, QUE SU PERSONAL SE PRESENTE EN EL LUGAR DE TRABAJO CON SUS IMPLEMENTOS Y EQUIPO DE SEGURIDAD REGLAMENTARIO DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR.

24. ES OBLIGACIÓN DEL LICITANTE QUE EL EQUIPO ELÉCTRICO QUE EMPLEE, SEA A PRUEBA DE EXPLOSIÓN. POR NINGÚN MOTIVO SE DEBERÁN INSTALAR CABLES CON EMPATES, CONTACTOS Y CLAVIJAS QUE NO SEAN A PRUEBA DE EXPLOSIÓN.

25. EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON EL PROCEDIMIENTO PARA EL LLENADO Y TRAMITE DEL PERMISO DE TRABAJO Y ORDEN DE TRABAJO (REV. QUE SE UTILIZA EN ESE MOMENTO EN EL CENTRO DE TRABAJO), SEGÚN LO INDIQUE EL GRUPO TÉCNICO DEL SECTOR, PARA TODAS LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLE DENTRO DE LA OBRA

26. EL CONTRATISTA SE OBLIGA A DELIMITAR EL ÁREA DE TRABAJO Y A COLOCAR LETREROS DE SEGURIDAD Y SEÑALES DE ADVERTENCIA NECESARIOS, SEÑALANDO TAMBIÉN LA RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA.

27. ES OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA PROPORCIONAR AL PERSONAL BAJO SU MANDO OVEROL DE ALGODÓN COLOR NARANJA CON LA RAZÓN SOCIAL DE LA COMPAÑÍA, PROTECCIÓN AUDITIVA Y LENTES CONTRA IMPACTO, CASCO COLOR NARANJA, GUANTES, ZAPATOS PARA USO INDUSTRIAL CON CASQUILLO. ARNÉS DE SEGURIDAD TIPO PARACAIDISTA CON CABLE DE VIDA DE ACUERDO A LA NORMA ANSI-Z359, ANSI-A10.14-1991 Y REGULACIONES OSHA.


- 34 -


28. EL CONTRATISTA SE OBLIGA A MANTENER DIARIAMENTE EN CONDICIONES DE ORDEN Y LIMPIEZA, EL LUGAR DONDE PRESENTE SUS TRABAJOS SEA CUAL FUERE EL LUGAR.

29. EL CONTRATISTA SE OBLIGA A INSTALAR EN SU LUGAR DE TRABAJO BAÑOS MÓVILES PARA USO DE SU PERSONAL, ASÍ COMO A MANTENERLOS EN CONDICIONES DE HIGIENE (1 POR CADA 20 PERSONAS O MENOS)

30. EN CASO DE REQUERIRSE PERSONAL DE CONTRAINCENDIO ÉSTE SERÁ CALIFICADO EN ESTA MATERIA POR EL INGENIERO COORDINADOR DE PREVENCIÓN Y CONTRA INCENDIO O POR QUIEN EL INDIQUE, Y EL CUAL DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUISITOS QUE SOLICITE LA USIPA.

31. EL BLOQUEO DE CALLES DEBERÁ SER CON AUTORIZACIÓN DEL PERSONAL DE LA USIPA DEL SECTOR AFECTADO Y EL PERMISO COR RESPONDIENTE SE TRAMITARÁ A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EN EL FORMATO BCI-01 Y EL JEFE DE CONTRA INCENDIO.

32. UNA VEZ TERMINADO EL CONTRATO, EL RESIDENTE DE OBRA ENTREGARÁ A LA USIPA EL FORMATO ANEXO B-2/1 DEBIDAMENTE LLENADO, “EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD POR LAS COMPAÑÍAS CONTRATISTAS” CON EL OBJETO DE EVALUAR EL DESEMPEÑO EN SEGURIDAD DE CADA LICITANTE, DICHO FORMATO CON COPIA A LA JEFATURA DE CONTRATOS.

33. ES OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA A ENTREGAR A LA JEFATURA DE CONTRATOS Y A LA USIPA MENSUALMENTE (EL DIA 02 DE CADA MES) EL REPORTE DE SUS ACCIDENTES OCURRIDOS EN EL MES ANTERIOR. EN EL FORMATO ANEXO B-2-2, ASIMISMO DEBERÁ ENVIAR COPIA DEL REPORTE MENSUAL DE ACCIDENTES QUE ENVÍA AL IMSS (INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL).

34. EL CONTRATISTA DEBERÁ CUMPLIR ESTRICTAMENTE LA RUTA QUE SE LE ASIGNE PARA LA CIRCULACIÓN DE SUS VEHÍCULOS AUTOMOTORES. EL SUPERVISOR DE OBRA TRAMITARA A TRAVÉS DE LA SUPERINTENDENCIA O UNIDAD ENCARGADA DEL TRAMITE DE LA CONTRATACIÓN, EL PLANO DE LA REFINERÍA CON LA RUTA ESTABLECIDA.

35. EL CONTRATISTA SE HARÁ CARGO DE LA DISPOSICIÓN DE SUS DESECHOS (EL RESIDENTE DE OBRA DEBERÁ INDICAR CUALES SON DESECHOS Y CUAL ES MATERIAL DE LA REFINERÍA, E INDICARÁ EL LUGAR DE DISPOSICIÓN).

36. EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA GRUA O LA CONTRATE A UN TERCERO, ÉSTA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS PRUEBAS ESTABLECIDAS EN LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-023-STPS-1993 RELATIVA A LOS ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS DE IZAR Y LA NOM. 09-STPS-1999 RELATIVO A EQUIPOS SUSPENDIDO, DE ACCESO-INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO-CONDICIONES DE SEGURIDAD, TRABAJOS EN ALTURA. PARA TAL FIN, CINCO DÍAS ANTES DEL INICIO DE LA OBRA, EL CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR AL RESIDENTE DE OBRA Y JEFE DE SIPA. DEL ÁREA CORRESPONDIENTE COPIA DE LOS CERTIFICADOS DE LAS PRUEBAS ANTES CITADAS EMITIDAS POR UNA UNIDAD DE VERIFICACIÓN Ó UNA COMPAÑÍA ACREDITADA COMO LO ESTABLECE LA NORMA OFICIAL MEXICANA PARA SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LA MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE UTILICE EN LOS CENTROS DE TRABAJO, NOM-004-1996, ETC.

37. EL CONTRATISTA DEBERÁ CUMPLIR ESTRICTAMENTE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PROCEDIMIENTO DE GPASI-SI-2510 REV. VIGENTE DE REGLAS DE SEGURIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS.

38. EL CONTRATISTA DEBERÁ DE PRESENTAR EL PROGRAMA DE AUDITORIAS EFECTIVAS QUE VA A REALIZAR CON PERSONAL DE SEGURIDAD DURANTE LA OBRA.

39. EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE REALIZAR LAS PRUEBAS DE EXPLOSIVIDAD Y TOXICIDAD DEBERÁN SER AVALADAS POR PERSONAL DE USIPA DEL SECTOR.

40. AL CONTRATISTA SE LE REALIZARA UN EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE SEGURIDAD EL CUAL INCLUYE AL SIGUIENTE PERSONAL, DIRECTIVOS, MANDOS MEDIOS, OBREROS, A LA PERSONA RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO. EL EXAMEN INCLUYE:

• REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DE PETRÓLEOS MEXICANOS.• MANUAL DE SEGURIDAD PARA CONTRATISTAS QUE DESARROLLAN TRABAJOS DENTRO DE INSTALACIONES

INDUSTRIALES DE PEMEX-REFINACIÓN GPASI SI-8200.• NORMAS 03.0.04 DE TRANSITO INTERIOR DE VEHÍCULOS EN INSTALACIONES INDUSTRIALES

ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIO DE PETRÓLEOS MEXICANOS.


- 35 -


• REGLAMENTO PARA EL ACCESO DE PERSONAL Y VEHÍCULOS DE COMPAÑÍAS CONSTRUCTORAS DE LA REFINERÍA "MIGUEL HIDALGO".

• NORMA 03.0.03 ACCESO DE PERSONAS A INSTALACIONES DE PETRÓLEOS MEXICANOS• RUTAS DE EVACUACIÓN• USO DE EXPLOSIMETRO

EL EXAMEN SE REALIZA BAJO LOS SIGUIENTES TÉRMINOS, SE TOMA UN 20% DEL TOTAL DEL PERSONAL Y SI 5 PERSONAS SALEN CON CALIFICACIÓN DE 6, SE TOMA OTRA MUESTRA DE 20% DEL TOTAL Y SI SALEN 3 PERSONAS CON CALIFICACIÓN DE 6 ES NECESARIO CAPACITAR A TODO EL PERSONAL A PARTICIPAR EN LA REPARACIÓN.


- 36 -



ANEXO B-3ALCANCE AMBIENTAL

SE ESTIPULA SI LOS TRABAJOS A DESARROLLAR TENDRAN O NO IMPACTO AMBIENTAL. CUAL SERA DICHO IMPACTO Y LAS ACCIONES A TOMAR, PREVIENDO QUE DENTRO DEL MISMO PROGRAMA DE EJECUCION SE CONTEMPLEN LOS TRABAJOS REQUERIDOS PARA ELIMINAR DICHO IMPACTO. DEBERA ESTAR FIRMADO POR EL SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS, EL ESPECIALISTA DE ECOLOGIA Y POR EL JEFE DEL AREA CORRESPONDIENTE EL CUAL EL CONTRATISTA DEBE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE.

1. EL CONTRATISTA DEBE CONOCER LAS LEYES, REGLAMENTOS Y NORMAS AMBIENTALES APLICABLES EN TERRITORIO NACIONAL. APLICA

2. CUALQUIER OBRA NUEVA, MODIFICACIÓN O AMPLIACIÓN A LA EXISTENTE, ELABORARA UNA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, MISMA QUE DEBE SER SOMETIDA A LA APROBACIÓN POR LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, (SEMARNAT) Y ASI OBTENER LA AUTORIZACIÓN DE LA OBRA, CON EL OBJETO DE PREVENIR O MITIGAR LA CONTAMINACIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DURANTE ETAPA CONSTRUCTIVA Y OPERATIVA, ACORDE AL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE EN MATERIA DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL. NO APLICA

3. SUS VEHÍCULOS, DEBEN SER VERIFICADOS CONFORME A NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-047-ECOL-99 “VEHÍCULOS EN CIRCULACIÓN QUE USAN GASOLINA, GAS LICUADO DE PETROLEO, GAS NATURAL U OTROS COMBUSTIBLES ALTERNOS” POR LO MISMO, DEBERA EXHIBIR LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LA VERIFICACIÓN DE SUS VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. APLICA

4. LAS FUENTES FIJAS O PORTÁTILES, NO DEBEN REBASAR LOS NIVELES MÁXIMOS PERMISIBLES DE EMISIÓN DE RUIDO, PRESENTAR CERTIFICADO DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS EN SU EQUIPO O MAQUINARIA, ADEMÁS DE CONTAR CON SILENCIADOR. APLICA

5. CUALQUIER TRABAJO EN EL QUE SE USE AGUA Y SE GENERE COMO RESIDUAL, LAS CARACTERÍSTICAS DEBEN CONSIDERAR LA ESPECIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES PARTICULARES DE DESCARGA, AL IGUAL QUE LA NOM-OO1-ECOL-96 Y NO VERTIRLA AL DRENAJE SIN PRETRATAR CON EL PROPÓSITO DE PREVENIR LA CONTAMINACIÓN EN ESTE ELEMENTO. APLICA

6. EL AGUA USADA PARA CONSUMO HUMANO DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-201-SSA1-2002 PRODUCTOS Y SERVICIOS. AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO, ENVASADOS Y A GRANEL. ESPECIFICACIONES SANITARIAS Y EL AGUA USAS COMO MATERIA PRIMA DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO DEBE CUMPLIR CON LA “MODIFICACION A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-127-SSA1-1994, SALUD AMBIENTAL. AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO. LÍMITES PERMISIBLES DE CALIDAD Y TRATAMIENTOS A QUE DEBE SOMETERSE EL AGUA PARA SU POTABILIZACIÓN”, CERTIFICANDO MENSUALMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA DURANTE EL TIEMPO QUE SE DESARROLLE LA OBRA. APLICA

7. LOS ACEITES GASTADOS PRODUCTO DEL MANTENIMIENTO DE SU MAQUINARIA, DEBERAN SER RECOLECTADOS EN TAMBORES HERMÉTICAMENTE CERRADOS, EVITANDO DERRAMES Y EL CONTRATISTA DEBE SACARLOS DE LA REFINERIA HACIENDOSE RESPONSABLE DE SU DISPOSICION FINAL. APLICA

8. LOS DESECHOS PRODUCTO DE LA LIMPIEZA DE LOS SANITARIOS PORTÁTILES, DEBERAN SER RECOLECTADOS POR EMPRESAS QUE CUENTEN CON AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARIA Y DEPOSITADOS CONFORME A NORMA NOM-052-ECOL-2001. APLICA

9. LOS DESECHOS PRODUCTO DE DESMANTELAMIENTO DE TUBERÍA O EQUIPOS, SERAN TRANSPORTADOS AL CENTRO DE ACOPIO. APLICA

10. LOS DESECHOS DE LADRILLO ANTIACIDO, SERAN TRANSPORTADOS AL CENTRO DE ACOPIO. APLICA11. DEMOLISIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO Y CASCAJO PRODUCTO DE DEMOLICIONES, SERA DEPOSITADO

CONFORME A LOS LINEAMIENTOS MUNICIPALES, PREVIO PAGO DE AUTORIZACIÓN. APLICA12. LA RECOLECCION DE DESECHOS TIPO DOMESTICO COMO SON PAPEL, CARTÓN, PLASTICO, ENVASES DE

REFRESCO, RECIPIENTES DE ENSERES DOMESTICOS ETC, SERAN DEPOSITADOS EN RECIPIENTES COLOR VERDE Y ROTULADOS CON EL TIPO DE DESECHO A RECOLECTAR, SE PROHIBE ESTRICTAMENTE MEZCLARLO CON RESIDUOS ACEITOSOS (YA QUE ESTA ACCION ORIGINA QUE EL RESIDUO ADQUIERA LA CARACTERÍSTICA DE PELIGROSO), Y ESTOS SERAN LLEVADOS AL TIRADERO MUNICIPAL, CUMPLIENDO ESTRICTAMENTE CON LOS


- 37 -


LINEAMIENTOS MUNICIPALES, PREVIO PAGO DE AUTORIZACIÓN, QUEDANDO PROHIBIDO EL ACCESO DE REFRESCOS EN ENVASE DE PLASTICO APLICA

13. LOS RESIDUOS DE HIDROCARBURO IDENTIFICADOS COMO PELIGROSOS, SERAN MANEJADOS, TRASLADADOS Y DEPOSITADOS EN LA FOSA DE SUCCION DE LA COMPACTADORA DE LODOS DEL SECTOR No. 6, Y PARA ELLO APLICARAN EL CRITERIO DE LA L G E E P A Y SU REGLAMENTO EN MATERIA DE RESIDUOS PELIGROS ADEMAS DE LAS NOM S DE SEMARNAT Y SCT NO APLICA

14. PRESENTAR HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE TODOS LOS INSUMOS EMPLEADOS EN EL SERVICIO Y QUE NO IMPACTAN AL MEDIO AMBIENTE. APLICA

15. EL CONTRATISTA DEBE EVITAR QUE SU PERSONAL TIRE EN AREAS VERDES Y EN GENERAL EN CUALQUIER AREA DE LA REFINERIA, LOS RECIPIENTES, ENVASES, BOLSAS Y DESECHOS DE SU ACTIVIDAD DE INGESTA DE ALIMENTOS, DEBIENDO ESTABLECER UN SITIO ESPECIFICO PARA EL DEPOSITO DE ESOS DESECHOS Y DEBE RETIRARLOS DE LA REFINERIA HACIA LAS AREAS AUTORIZADAS POR EL MUNICIPIO. APLICA

REQUERIMIENTOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL PARA LAS BASES DE CONTRATOS DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS.

I. DISPOSICIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS

DE LOS DISTINTOS ASPECTOS AMBIENTALES QUE RESULTAN DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DE NUESTRAS INSTALACIONES Y QUE IMPACTAN AL AGUA, AL AIRE, AL SUELO Y LA GENERACIÓN DE RESIDUOS, ES DE IMPORTANCIA ALTA CUMPLIR TODA LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL EN LA MATERIA PARA LOGRAR EVITAR O MITIGAR SUS EFECTOS.

UNO DE LOS ASPECTOS MÁS VIGILADOS Y SANCIONADOS POR LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA), ES PRECISAMENTE EL MANEJO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS Y LOS NO PELIGROSOS (DE COMPETENCIA ESTATAL Y MUNICIPAL) GENERADOS COMO RESULTADO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL CENTRO DE TRABAJO.

LA DIVERSIDAD DE RESIDUOS GENERADOS EN LA REFINACIÓN DEL PETRÓLEO ES VARIABLE, INCLUYENDO DESDE CATALIZADORES, LODOS BIOLÓGICOS, CARTÓN O HASTA MATERIAL VEGETAL PROVENIENTE DEL MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES, ETC. PARA SU CORRECTO MANEJO A CONTINUACIÓN SE ENLISTAN LOS MÁS COMUNES:

RESIDUOS PELIGROSOS RESIDUOS INDUSTRIALES RESIDUOS VARIOSo Lodos aceitososo Aceites gastadoso Parafinaso Sedimentos de tanqueso Solventes de limpiezao Baterías Ni-Cdo Baterías plomo-ácidoo Residuos de laboratorioo Catalizadores gastadoso Escoria de calderas y/o

calentadoreso Lana mineral y fibra de vidrioo Asbesto no aglutinadoo Antracita o carbón activado

agotadoo Bifenilos policloradoso Etc.

o Aluminioo Tubería admiraltyo Tubería cupro-níquelo Tubería acero al carbóno Tubería HK-40o Ferroso de 1ª. Y 2ª.o Maderao Plásticoso Llantaso Material recuperadoo Material siniestradoo Ferroso vehicularo Alúmina limpiao Resinas de intercambioo Carlitao Etc.

o Escombro y/o residuos de demolición

o Ladrillo refractario de equipos a gas

o Tierra y despalmeo Basura domésticao Restos orgánicos vegetaleso Papel y cartóno Bolsas de plásticoo Vidrio y cristal limpioo Maderao Colcha o lana mineral libre de

hidrocarburoso Rejilla de torres de enfriamiento.o Lámina de asbesto (aglutinado)o Etc.


- 38 -


Por lo anterior, la disposición de los residuos generados durante los trabajos de reparación y mantenimiento de las instalaciones de la “REFINERIA MIGUELHIDALGO” y con el objeto de dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente se solicita integrar el siguiente anexo en las bases de Contrato para proveedores y contratistas.

R E S I D U O S P E L I G R O S O S

REQUERIMIENTOS LEGALES EN MATERIA AMBIENTAL Y CONDICIONANTES NORMATIVAS.

En este apartado se señalan los procedimientos, reglamentos y normas que deberá observar el proveedor durante el desarrollo del servicio.

REGLAMENTO GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.NORMAS OFICIALES MEXICANAS EMITIDAS POR LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DE PETRÓLEOS MEXICANOS.LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE.LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS LEY PARA LA PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN DEL AMBIENTE DEL ESTADO DE HIDALGO.REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE EN MATERIA DE RESIDUOS PELIGROSOS.

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-ECOL-1996.NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-052-ECOL-2005.NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-053.ECOL-1993.PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES DE LA GERENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y SALUD OCUPACIONAL.NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA REFINERÍA MIGUEL HIDALGO.ESPECIFICACIONES GENERALES DEL PRODUCTO FINAL INCORPORADO. CERTIFICADOS DE DESTRUCCIÓN Y/O DISPOSICIÓN FINAL.MANIFIESTO PARA CASOS DE DERRAME DE RESIDUOS PELIGROSOS POR ACCIDENTE.PROCEDIMIENTO PARA EL ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS PELIGROSOS DE LA REFINERÍA MIGUEL HIDALGO PAMB-03827.

PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS DE LA REFINERÍA MIGUEL HIDALGO PAMB-066.

(a) MATERIAL RECUPERADO.

ENTRE LOS POSIBLES RESIDUOS PELIGROSOS A RECUPERAR SE DEBEN DE CONSIDERAR A LOS SIGUIENTES:

BOTES O LATAS CON RESIDUOS DE PINTURA; RESINAS, PRIMARIO, SOLVENTE, ESMALTE ALQUIDÁLICO, RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO O PRIMARIO INORGÁNICO DE ZINC.

ESTOPAS, TRAPOS, BROCHAS IMPREGNADAS CON PINTURA O CUALQUIER OTRO PRODUCTO MENCIONADO EN EL PUNTO ANTERIOR.ARENA DE SANDBLASTEO O AQUELLA EMPLEADA PARA LIMPIEZA A CHORRO.SEDIMENTOS Y RESINAS PRODUCTO DE LIMPIEZA DE RECIPIENTES.LODOS Y RESINAS DE ZONA ÁCIDA Y DE ZONA BÁSICA.LANA O COLCHA AISLANTE CONTAMINADA CON HIDROCARBURO.RESIDUOS DE ELECTRODOS DE SOLDADURA.

2. CONTROL DEL MATERIAL.

LOS LODOS PROVENIENTES DE LAS SECCIONES ÁCIDAS Y BÁSICAS NO DEBEN DE MEZCLARSE ENTRE SÍ, LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE EVITAR INCREMENTAR EL VOLUMEN DE LOS RESIDUOS GENERADOS.

CADA TIPO DE LODOS (ÁCIDOS O BÁSICOS), SE DEBEN DE COLOCAR EN TAMBORES DE PLÁSTICO DE 200 LITROS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y ALTO PESO MOLECULAR CON TAPA PLÁSTICA Y CINCHO DE SUJECIÓN DE TAPA Y O’-RING, DE 200 LT DE CAPACIDAD Y RESISTENTE EN UN RANGO DE PH DE 3 A 12 LOS CUALES LOS DEBE PROPORCIONAR LA CONTRATISTA.


- 39 -


DURANTE LAS ACTIVIDADES DE SANDBLASTEO, LIMPIEZA A CHORRO Y PINTURA; EL CONTRATISTA DEBE COLOCAR LONAS DE NEOPRENO, SECCIÓN POR SECCIÓN A SER TRABAJADA, PARA CONTENER LA DISPERSIÓN DE PARTÍCULAS A LA ATMÓSFERA.

EN CASO DE PRESENTAR AFECTACIONES A INSTALACIONES Y/O EQUIPOS DE LA REFINERÍA O DE TERCEROS, DERIVADOS DE LA ACTIVIDAD DE SANDBLASTEO, LIMPIEZA A CHORRO Y/O PINTURA, SERÁ RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA CONTRATISTA RESTAURAR A LAS CONDICIONES ORIGINALES LOS EQUIPOS O INSTALACIONES AFECTADAS.

EL CONTRATISTA DEBE DE REALIZAR EL CORRESPONDIENTE MUESTREO A LOS RESIDUOS PELIGROSOS Y SER REALIZADO UN ANÁLISIS TIPO CRETIB POR UN LABORATORIO ACREDITADO ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITAMIENTO (EMA). EL LABORATORIO DEBE TENER VIGENTE SU ACREDITAMIENTO DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS Y EL CONTRATISTA DEBE PRESENTAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA UNA CARTA COMPROMISO DEL LABORATORIO QUE EFECTUARÁ EL ANÁLISIS ANEXANDO COPIA DEL ACREDITAMIENTO. EL MUESTREO Y ANÁLISIS CORRERÁN A CUENTA DEL CONTRATISTA, QUIÉN REALIZARÁ EL MUESTREO Y ENTREGARÁ EL RESULTADO DEL ANÁLISIS (ORIGINAL) AL ESPECIALISTA DE RESIDUOS DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LA REFINERÍA. AL MOMENTO DE REALIZAR EL MUESTREO, EL PERSONAL DEL LABORATORIO DEBERÁ DE MOSTRAR EL PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD.

3. MANEJO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL.

SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL ADECUADO MANEJO DE LOS RESIDUOS HASTA SU ENTREGA EN EL ÁREA DEFINIDA POR LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LA REFINERÍA MIGUEL HIDALGO.

SI DURANTE LOS TRABAJOS DE MANEJO Y RETIRO DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS SE DAÑARÁN ÁREAS O INFRAESTRUCTURA DEL ALMACÉN DE RESIDUOS PELIGROSOS, ÁREAS DE CONCRETO O CUALQUIERA DE LAS INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN ESTAS SERÁN REPARADAS POR EL CONTRATISTA SIN CARGO PARA LA INSTITUCIÓN. LO ANTERIOR SE DEBE EFECTUAR ANTES DEL VENCIMIENTO DE PLAZO DE ESTE CONTRATO.

EL TRANSPORTE DEL MATERIAL DENTRO DE LA REFINERÍA DEBERÁ REALIZARSE EN UNIDADES APROPIADAS, EVITANDO DERRAMES DE ESTOS DURANTE EL TRAYECTO A SU DISPOSICIÓN Y EN CASO DE QUE EXISTA DERRAME DE PRODUCTO, LA LIMPIEZA SERÁ RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA Y SE REALIZARÁ A SATISFACCIÓN DE PEMEX REFINACIÓN.

LOS RESIDUOS DE ELECTRODOS DE SOLDADURA DEBEN SER COLOCADOS EN TAMBORES NUEVOS DE 200 LITROS, CON TAPA, ARO, CINCHO Y TORNILLO-TUERCA. ESTOS TAMBORES DEBEN SER ROTULADOS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO PAMB-066 E INGRESADOS AL ALMACÉN TEMPORAL DE RESIDUOS PELIGROSOS DE LA REFINERÍA, DE ACUERDO CON EL ESPECIALISTA EN RESIDUOS DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LA REFINERÍA MIGUEL HIDALGO. LA DISPOSICIÓN FINAL DEL MATERIAL SE REALIZARÁ POR PARTE DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LA REFINERÍA MIGUEL HIDALGO.

LA FIBRA MINERAL O COLCHA IMPREGNADA CON HIDROCARBUROS, PINTURA O CUALQUIER OTRO MATERIAL CON SOLVENTE SERÁ CONSIDERADA COMO UN RESIDUO PELIGROSO Y EL CONTRATISTA LA DEBE DE COLOCAR EN BOLSAS GRANDES DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO Y SUMINISTRADAS POR EL MISMO CONTRATISTA. ESTE MATERIAL SERÁ DEPOSITADO EN UN ÁREA UBICADO DENTRO DE UN RADIO NO MAYOR A 5 KM. EN EL INTERIOR DE LA REFINERÍA Y ASIGNADA POR EL ESPECIALISTA EN RESIDUOS DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LA REFINERÍA MIGUEL HIDALGO. SU DISPOSICIÓN FINAL CORRESPONDERÁ EFECTUARLA A LA REFINERÍA MIGUEL HIDALGO.

EN LA PROPUESTA TÉCNICA DEL PROVEEDOR DEBE INCLUIR UNA CARTA COMPROMISO EN LA CUAL DECLARE EL ADECUADO MANEJO DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS A SER GENERADOS. LA NO PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO EN LA PROPUESTA TÉCNICA ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN.

EL MATERIAL RESULTANTE DE LA LIMPIEZA POR SANDBLASTEO O A CHORRO DEBE SER RECOGIDO POR EL CONTRATISTA Y SIEMPRE SERÁ CONSIDERADO COMO DE SU PROPIEDAD. ANTES DEL TÉRMINO DEL CONTRATO EL CONTRATISTA DEBE RETIRARLOS DE LAS INSTALACIONES DE LA REFINERÍA.

LOS BOTES Y/O CUBETAS, BROCHAS, ESTOPAS, TRAPOS Y MADERA IMPREGNADOS CON PINTURA, RESINAS, PRIMARIO, SOLVENTE, ESMALTE ALQUIDÁLICO, RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO O PRIMARIO INORGÁNICO DE ZINC. SERÁN PROPIEDAD DEL CONTRATISTA Y, EN CONSECUENCIA, LOS DEBE RETIRAR DE LAS INSTALACIONES DE LA REFINERÍA ANTES DE CONCLUIR EL CONTRATO.


- 40 -


AL TÉRMINO DE LA OBRA Y ANTES DE FINIQUITAR EL CONTRATO, LA COMPAÑÍA CONTRATISTA DEBE ENTREGAR AL RESIDENTE DE OBRA Y A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LA REFINERÍA, UNA CARTA MEMBRETADA Y FIRMADA EN DONDE SE ESTABLEZCA LA ADECUADA DISPOSICIÓN FINAL Y/O REUSO DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS DURANTE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

4. REPORTE.

EL SUPERVISOR DE LA OBRA POR PARTE DE PEMEX REFINACIÓN, DEBE REPORTAR EN SU BITÁCORA TODO LO RELACIONADO CON LA RECUPERACIÓN, CONTROL, MANEJO Y DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS DURANTE LA OBRA.

R E S I D U O S N O P E L I G R O S O S.

COMO RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE NUESTRAS INSTALACIONES, TAMBIÉN SON GENERADOS DIVERSOS RESIDUOS INDUSTRIALES NO PELIGROSOS, QUE ES NECESARIO DISPONER APROPIADAMENTE EN LOS SITIOS AUTORIZADOS PARA ELLO Y SU POSTERIOR REUSO O TRATAMIENTO.

RESIDUO DISPOSICIÓNBASURA ORGÁNICA O DOMÉSTICA RELLENO MUNICIPALRESTOS DE MANTTO. ÁREAS VERDES RELLENO MUNICIPALPAPEL Y CARTÓN RELLENO MUNICIPALMADERA LIBRE DE HIDROCARBUROS RELLENO MUNICIPALPLÁSTICOS RELLENO MUNICIPALVIDRIO O CRISTAL LIBRE DE HIDROCARBUROS

RELLENO MUNICIPAL

ESCOMBRO SITIOS AUTORIZADOS POR EL MUNICIPIOTIERRA SITIOS AUTORIZADOS POR EL MUNICIPIOMATERIAL DE DESPALME SITIOS AUTORIZADOS POR EL MUNICIPIOLADRILLO REFRACTARIO DE EQUIPOS A GAS SITIOS AUTORIZADOS POR EL MUNICIPIOCOLCHA O LANA MINERAL CONFINAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES NO

PELIGROSOS.REJILLA DE TORRES DE ENFRIAMIENTO CONFINAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES NO

PELIGROSOS.LÁMINA DE ASBESTO (AGLUTINADO) COMPAÑÍAS RECICLADORAS O CONFINAMIENTO

DE RESIDUOS INDUSTRIALES NO PELIGROSOS.

5. CONTROL DEL VOLUMEN DEL MATERIAL.

EL CONTRATISTA ES RESPONSABLE DE TENER UN CONTROL SOBRE LOS RESIDUOS NO PELIGROSOS GENERADOS DURANTE LA OBRA Y DEBE CLASIFICARLOS Y NO MEZCLARLOS. ENTRE ELLOS SE ENCUENTRAN: LA BASURA ORGÁNICA O DOMÉSTICA, PAPEL, CARTÓN, PLÁSTICOS, MADERA LIBRE DE HIDROCARBUROS, FIBRA O COLCHA AISLANTE NO CONTAMINADA CON HIDROCARBURO, ALÚMINA INERTE Y ESCOMBRO.

6. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS NO PELIGROSOS.

LA FIBRA MINERAL O COLCHA LIBRE DE HIDROCARBUROS SERÁ CONSIDERADA COMO UN RESIDUO NO PELIGROSO Y EL CONTRATISTA LA DEBE DE COLOCAR EN BOLSAS GRANDES DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO Y SUMINISTRADAS POR EL MISMO CONTRATISTA. SU DISPOSICIÓN FINAL CORRESPONDERÁ EFECTUARLA A LA COMPAÑÍA CONTRATISTA, YA SEA EN EL MUNICIPIO O EN SITIOS AUTORIZADOS POR EL ESTADO PARA SU RECEPCIÓN.

TODOS LOS RESIDUOS NO PELIGROSOS GENERADOS POR LAS ACTIVIDADES DEL PROVEEDOR DEBEN SER RETIRADOS DEL INTERIOR DE LA REFINERÍA POR EL PROVEEDOR ( A EXCEPCIÓN DE LA ALÚMINA INERTE) SIENDO SU RESPONSABILIDAD EL REALIZAR LA DISPOSICIÓN ADECUADA DE LOS MISMOS EN SITIOS AUTORIZADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE. EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR AL SUPERVISOR DE PEMEX, CON COPIA AL ESPECIALISTA DE RESIDUOS DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LA REFINERÍA MIGUEL HIDALGO, LAS CONSTANCIAS DE LA ACEPTACIÓN DE LOS RESIDUOS NO PELIGROSOS POR PARTE DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE. EN PARTICULAR, EN LA PRESENTE OBRA SE DEBE TENER ESPECIAL CUIDADO CON EL MANEJO DEL ESCOMBRO Y LA FIBRA O COLCHA AISLANTE, LOS CUALES DEBEN SER DISPUESTOS EN LOS SITIOS


- 41 -


AUTORIZADOS POR EL MUNICIPIO, LA COMPAÑÍA CONTRATISTA ES LA RESPONSABLE DE EFECTUAR LOS PAGOS Y TRÁMITES ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES.

LA ALÚMINA INERTE DEBE SER COLOCADA EN TAMBORES NUEVOS DE 200 LITROS, CON TAPA, ARO, CINCHO Y TORNILLO-TUERCA. ESTOS TAMBORES DEBEN SER ROTULADOS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO PAMB-066 E INGRESADOS AL ALMACÉN TEMPORAL DE RESIDUOS PELIGROSOS DE LA REFINERÍA, DE ACUERDO CON EL ESPECIALISTA EN RESIDUOS DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LA REFINERÍA MIGUEL HIDALGO. LA DISPOSICIÓN FINAL DEL MATERIAL SE REALIZARÁ POR PARTE DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LA REFINERÍA MIGUEL HIDALGO. LOS TAMBORES DEBEN DE SER PROPORCIONADOS POR EL CONTRATISTA.

EN CASO DE NO SER ENVIADOS A LOS SITIOS AUTORIZADOS POR EL MUNICIPIO, LOS RESIDUOS NO PELIGROSOS PUEDEN SER INGRESADOS PARA SU DISPOSICIÓN FINAL EN CONFINAMIENTOS CONTROLADOS DE RESIDUOS INDUSTRIALES NO PELIGROSOS DEBIDAMENTE AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES ESTATALES. EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR AL SUPERVISOR DE PEMEX, CON COPIA AL ESPECIALISTA DE RESIDUOS DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LA REFINERÍA MIGUEL HIDALGO, LAS CONSTANCIAS DE LA ACEPTACIÓN DE LOS RESIDUOS NO PELIGROSOS POR PARTE DE LA COMPAÑÍA AUTORIZADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO.

7. INFORME.

EL OFERTANTE DEBERÁ PRESENTAR UN INFORME DEL AVANCE MENSUAL Y FINAL DE ACTIVIDADES, SI ASÍ SE LE SOLICITA. ENGLOBANDO LAS ACCIONES Y/O ACTIVIDADES TANTO OPERATIVAS COMO ADMINISTRATIVAS EFECTUADAS, DOCUMENTANDO LOS TRÁMITES REALIZADOS ANTE LAS DIFERENTES AUTORIDADES INVOLUCRADAS EN EL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS INDUSTRIALES PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS.

8. INCUMPLIMIENTOS Y SANCIONES.

EL INCUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS AMBIENTALES AQUÍ PLASMADOS DARÁN FUNDAMENTO PARA LA CANCELACIÓN DEL CONTRATO Y LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES. ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL SUPERVISOR POR PARTE DE PEMEX EL DARLE SEGUIMIENTO Y EXIGIR SU CABAL CUMPLIMIENTO, EL NO HACERLO PUEDE SER MOTIVO DE SANCIÓN ADMINISTRATIVA.

9. PRIORIDAD AMBIENTAL.

EN CASO DE PRESENTARSE DIFERENCIAS EN ALGÚN PUNTO DE LAS BASES DE LICITACIÓN EN CUANTO LOS ASPECTOS AMBIENTALES A SER MANEJADOS DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, SIEMPRE TENDRÁN PRIORIDAD LAS ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE APARTADO. EN CASO DE ALGUNA DUDA SOBRE LOS REQUERIMIENTOS AMBIENTALES DE LA PRESENTE BASE DE LICITACIÓN, EL VOTO DE CALIDAD (DECISIÓN FINAL) RECAERÁ SOBRE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LA REFINERÍA.


- 42 -


INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.ANEXO C

CATALOGO DE CONCEPTOS

No. DESCRIPCION DE CONCEPTOS

ALCANCES VOLUMEN UNIDAD

FASE PLANTAS

1. 1COLOCACION DE JUNTAS CIEGAS PARA AISLAR LOS EQUIPOS UC-300-A/B/C/D Y UA-300-A/B/C/D (CATIONES Y ANÍONES).

6 ” DE DIÁMETRO Y LIBRAJE 150#

1. EL CONTRATISTA DEBERA CONTAR CON PERMISOS DE TRABAJO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS AMPARADOS EN EL CONCEPTO DE OBRA.

2. EL CONTRATISTA SUMINISTRARA LOS COMALES QUINTEADOS DE PLACA DE ACERO AL CARBON SEGÚN ASTME B-16.48 ASI COMO LOS EMPAQUES QUE SE COLOQUEN EN LAS JUNTAS CIEGAS DEL DIAMETRO Y ESPESOR SEGÚN ASME-B-16.20.

3. LA JUNTA CIEGA “COMAL” DEBERA CONSIDERARSE COMO MATERIAL DE USO TEMPORAL.

4. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA A SU PERSONAL EL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO SIENDO ESTE CHAMARRA, PANTALON, BOTAS DE NEOPRENO, Y PANTALLA FACIAL.

5. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA A SU PERSONAL ARNES DE SEGURIDAD (TIPO PARACAIDAS) CON CABLE DE VIDA.

6. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPO, REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (DE SU PROPIEDAD).

7. EL CONTRATISTA REALIZARA LA CARGA Y ACARREO DE MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS, AL PIE DE LA OBRA.

8. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA LOS MATERIALES Y REALIZARA LA CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA, CUSTODIA, ARMADO, DESARMADO Y RETIRO DE LOS ANDAMIOS DE JUNTA RAPIDA TIPO ROSETA Y CUÑA, EN LAS AREAS Y ALTURAS REQUERIDAS HASTA 9 MTS. PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS AMPARADOS EN EL CONCEPTO DE OBRA.

9. EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EL RECORRER LOS ESPARRAGOS PREVIAMENTE A LA COLOCACION DE LA JUNTA CIEGA Y HACERLES LIMPIEZA MECANICA CON CEPILLO DE ALAMBRE Y CUBRIRLOS CON PASTA ANTIAFERRANTE, EL CONTRATISTA SUMINISTRARA LA PASTA ANTIAFERRANTE.

10. EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EL AFLOJAR LOS ESPARRAGOS EN FORMA ALTERNADA Y RETIRAR LOS QUE SEAN NECESARIOS PARA RETIRAR EL EMPAQUE USADO O VIEJO.

11. EL CONTRATISTA DEBE ABRIR ENTRE BRIDAS.12. EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EFECTUAR LA LIMPIEZA DE LAS

CARAS DE LAS BRIDAS PARA INSTALAR LA JUNTA CIEGA. CON LAS DIMENSIONES Y DE ACUERDO A LA NORMA ASME B-16.48 Y ASME B-16.5,

32 PZA


- 43 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-1013. COLOCAR LA JUNTA CIEGA CALZADA LADO EQUIPO CON EMPAQUES DE

AMBOS LADOS Y EMBRIDAR.14. RETIRAR CALZAS EN JUNTAS CIEGAS Y EMBRIDAR UNA VEZ TERMINADO

EL VAPORIZADO DE LOS EQUIPOS.15. LA INSPECCIÓN POR PARTE RESIDENTE DE OBRA, NO LIBERA AL

CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD DE CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS INDICADOS EN ESTAS ESPECIFICACIONES, PLANOS, CÓDIGOS Y NORMAS CORRESPONDIENTES.

16. EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ORDEN Y LIMPIEZA, ANTES Y DESPUES DE CADA JORNADA DE TRABAJO

2 COLOCACION DE JUNTAS CIEGAS PARA AISLAR LOS EQUIPOS UC-300-A/B/C/D Y UA-300-A/B/C/D (CATIONES Y ANÍONES).

4” DE DIÁMETRO Y LIBRAJE 150#

IDEM AL ANTERIOR

8 PZA

3 DESEMBRIDADO Y DESMONTAJE DE TRAMPAS DE RESINA SUPERIOR Y DE ARREGLOS DE TUBERIA DE LOS EQUIPOS UC-300-A/B/C/D Y UA-300-A/B/C/D (CATIONES Y ANIONES) DE 6” DE DIÁMETRO Y LIBRAJE 150#,, NECESARIOS PARA ABRIR REGISTRO ENTRADA HOMBRE. VER DIBUJO PTA-1 (DE LA PARTIDA 3.)





5. EL CONTRATISTA REALIZARA EL DESEMBRIDADO DE 4 BRIDAS DE 6” DE DIAMETRO Y UNA DE 4” DE DIAMETRO. VER DIBUJO DE ANIONES Y CATIONES DE LA PARTIDA 3.

6. EL CONTRATISTA CONSIDERARA REALIZAR LAS MANIOBRAS PARA EL DESMONTAJE DE LAS TRAMPAS DE RESINAS SUPERIOR DE 6” DIAM. DONDE INDIQUE EL RESIDENTE DE OBRA. HASTAS 20 MTS DE DISTANCIA.

7. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA SUS PROVICIONALES ELECTRICOS EN EL INTERIOR O EXTERIOR DE LOS RECIPIENTES

8. LA INSPECCIÓN POR PARTE DEL RESIDENTE DE OBRA NO LIBERA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD DE CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS INDICADOS EN ESTAS ESPECIFICACIONES, PLANOS, CÓDIGOS Y NORMAS CORRESPONDIENTES.


8 PZAS.

4 APERTURA DE REGISTROS SUPERIOR DE ENTRADA HOMBRE DE LOS EQUIPOS UC-300 A/B/C/D Y UA-300A/B/C/D (CATIONES Y ANÍONES) 24” 150#. VER DIBUJO PTA-2 DE LA PARTIDA 4.


2. EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EL RECORRER LOS ESPARRAGOS PREVIAMENTE A LA APERTURA DE LOS REGISTROS.

3. EL CONTRATISTA DEBERA DESMONTAR EL REGISTRO SUPERIOR DE CADA EQUIPO Y DEJARLO A NIVEL DE PISO PREVIAMENTE MARCADO. (UTILIZAR GRUA) Y DAR MANTENIMIENTO A ESPARRAGOS Y RESGUARDARLOS.

4. EL CONTRATISTA REALIZARA LA CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA,

8 PZA


- 44 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-10CUSTODIA, ARMADO, DESARMADO Y RETIRO DE LOS ANDAMIOS DE JUNTA RAPIDA TIPO ROSETA Y CUÑA, EN LAS AREAS Y ALTURAS REQUERIDAS DE HASTA 9 MTS. PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS AMPARADOS EN EL CONCEPTO DE OBRA.


6. EL CONTRATISTA DEBERA ACORDONAR EL AREA DE TRABAJO, LA CINTA LA PROPORCIONARA EL CONTRATISTA.



5 APERTURA DE REGISTROS LATERALES E INFERIOR DE ENTRADA HOMBRE A LOS EQUIPOS UC-300 A/B/C/D Y UA-300A/B/C/D (CATIONES Y ANÍONES) 20” 150#. VER DIBUJO PTA-2 DE LA PARTIDA 4 Y 5.


2. EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EL RECORRER LOS ESPARRAGOS PREVIAMENTE A LA APERTURA DE LOS REGISTROS.

3. EL CONTRATISTA ABRIRA LOS REGISTROS LATERALES E INFERIOR DE 20” 150# Y DAR MANTENIMIENTO A ESPARRAGOS Y RESGUARDARLOS.

4. EL CONTRATISTA REALIZARA LA CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA, CUSTODIA, ARMADO, DESARMADO Y RETIRO DE LOS ANDAMIOS DE JUNTA RAPIDA TIPO ROSETA Y CUÑA, EN LAS AREAS Y ALTURAS REQUERIDAS DE HATA 9 MTS. PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS AMPARADOS EN EL CONCEPTO DE OBRA.


6. EL CONTRATISTA DEBERA ACORDONAR EL AREA DE TRABAJO, LA CINTA LA PROPORCIONARA EL CONTRATISTA.



24 PZA

6 EL CONTRATISTA REALIZARA EL DESMOTAJE DEL CODO INFERIOR DE EQUIPOS UC-300-A/B/C/D Y UA-300-A/B/C/D (ANIONES Y CATIONES) DE 6” DE DIAMETRO 150#. VER DIBUJO PTA-2 DE LA PARTIDA 4, 5 Y 6.


2. EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EL RECORRER LOS ESPARRAGOS PREVIAMENTE AL RETIRODEL CODO.

3. PEMEX SUMINISTRARA BRIDAS CIEGAS.4. EL CONTRATISTA REALIZARA EL ACARREO DEL CODO HASTA DONDE EL

RESIDENTE DE OBRA LO INDIQUE 5. EL CONTRATISTA REALIZARA EL RETIRO DE LOS EMPAQUES

EXISTENTES.6. EL CONTRATISTA REALIZARA LA LIMPIEZA DE LA CARA DE LAS BRIDAS.7. LA INSPECCIÓN POR PARTE DEL RESIDENTE DE OBRA, NO LIBERA AL


8. EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ORDEN Y LIMPIEZA, ANTES Y DESPUES DE CADA JORNADA DE TRABAJO.

8 PZS


- 45 -


7 DESMONTAR CARRETE INFERIOR DE EQUIPOS UC-300-A/B/C/D Y UA-300-A/B/C/D (ANIONES Y CATIONES) DE 6” DE DIAMETRO 150#. VER DIBUJO PTA-2 DE LA PARTIDA 4, 5 Y 6.


2. EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EL RECORRER LOS ESPARRAGOS PREVIAMENTE AL RETIRO DEL CARRETE.

3. PEMEX SUMINISTRARA BRIDAS CIEGAS.4. EL CONTRATISTA DEBERA DE CONSIDERAR COLOCAR 1 BRIDA CIEGA

POR EQUIPO DE USO TEMPORAL DESPUES DE DESMONTAR EL CARRETE Y COLOCAR AL 100% DE LOS ESPARRAGOS. VER DIBUJO DE LA PARTIDA 4, 5 Y 6.

5. EL CONTRATISTA DEBERA DE CONSIDERAR COLOCAR 1 JUNTA PROVICIONALES (EN CADA PIEZA DEL EQUIPO) DE TEFLON DE 1/8 DE ESPESOR AL COLOCAR LA BRIDA CIEGA.

6. EL EMPAQUE EMPLEADO SERA LAMINA DE TEFLON Y SERA SUMINISTRADO POR EL CONTRATISTA.

7. LA INSPECCIÓN POR PARTE DEL RESIDENTE DE OBRA, NO LIBERA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD DE CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS INDICADOS EN ESTAS ESPECIFICACIONES, PLANOS, CÓDIGOS Y NORMAS CORRESPONDIENTES.


8 PZA

8 DESMONTAJE DE COLADORES DE RESINA DEL INTERIOR DE CADA EQUIPO UC-300 A/B/C/D Y UA-300 A/B/C/D. IDENTIFICÁNDOLOS DE ACUERDO A SU LOCALIZACIÓN Y RESGUARDÁNDOLOS EN FORMA ORDENADA PARA SU INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO.



3. EL CONTRATISTA REALIZARA LA CARGA Y ACARREO DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS, AL PIE DE LA OBRA.

4. EL CONTRATISTA DESMONTARA 850 COLADERAS POR EQUIPO Y RETIRARA DEL INTERIOR DEL EQUIPO Y ALMACENARLOS EN UN MEDIO HUMEDO CON AGUA DENTRO DE UN RECIPIENTE DE PVC DONDE EL RESIDENTE DE OBRA LO INDIQUE.

5. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA RECIPIENTE DE PVC PARA EL ALOJAMIENTO DE LAS COLADORES.

6. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA A SU PERSONAL EL EQUIPO DE PEROTECCION PERSONAL DE CHAMARRA. PANTALON Y BOTAS DE NEOPRENO EN EL INTERIOR DE LOS ANIONES Y CATIONES AL RETIRAR LOS COLADORES, ASI COMO PROTECIÓN RESPIRATORIA Y CARETA FACIAL.

7. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA SUS PROVICIONALES ELECTRICOS EN EL INTERIOR O EXTERIOR DE LOS RECIPIENTES, DEBE DE UTILIZAR CABLE DE USO RUDO SIN QUE ESTOS TENGAN EMPATES Y LAMPARAS A PRUEBA DE EXPLOCION.



6800 PZA


- 46 -


9 REALIZAR LIMPIEZA DE COLADORES DE RESINA CON AGUA A PRESION Y CEPILLO DE ALAMBRE.(UC-300-A/B/C/D) Y (UA-300-A/B/C/D).



3. PEMEX-REFINACION SUMINISTRARA EL AGUA4. EL RESIDENTE DE OBRA ASIGNARA EL AREA DE LIMPIEZA DE LAS

COLADERAS.5. EL CONTRATISTA REALIZARA LA CARGA, Y ACARREO DE

COLADERAS ASI COMO SU ACOMODO Y ESTIBA6. EL CONTRATISTA REALIZARA LA LIMPIEZA PRUEBA DE LIBERTAD

DE FLUJO, A 850 COLADORES POR EQUIPO Y LOS ALMACENARÁ EN UN MEDIO HUMEDO DENTRO DE UN RECIPIENTE DE PVC, HASTA QUE SE AUTORICE SU MONTAJE.

7. EL PERSONAL DE OPERACIÓN USIPA Y RESIDENTE DE OBRA RECIBIRAN LA LIIMPIEZA DE LIBERTAD DE FLUJO DE CADA COLADOR.

8. LA INSPECCIÓN POR PARTE DE USIPA, OPERACION Y RESIDENTE DE OBRA. NO LIBERA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD DE CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS INDICADOS EN ESTAS ESPECIFICACIONES, PLANOS, CÓDIGOS Y NORMAS CORRESPONDIENTES.


6800 PZA

10 INSTALACION DE COLADORES EN INTERIOR DE LOS EQUIPOS UC-300-A/B/C/D Y UA-300-A/B/C/D (CATIONES Y ANIÓNES) DANDO UN TORQUE DE 7 A 9 LBS/IN2

ESPECIFICACIONES DE COLADORES SEGÚN MANUAL DEL FABRICANTE: TIPO KI


2. EL CONTRATISTA REALIZARA LIMPIEZA DEL INTERIOR DE CADA EQUIPO CON TRAPO Y AIRE Y DEJANDO SU INTERIOR LIBRE DE RESINA.

3. EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR LA COLOCACION DE LOS COLADORES DANDO UN TORQUE MANUAL DEL RANGO DE 7 A 9 LBS/IN2 QUE SE ESPECIFICA Y DAR MANTENIMIENTO A LAS ROSCAS DONDE SE ENSAMBLAN.


5. EL CONTRATISTA DEBERA DE CONSIDERAR EL REALIZAR LA LIMPIEZA DEL REMANENTE DEL LA RESINA DE LOS EQUIPOS CATIONES Y ANIONES.

6. EL CONTRATISTA DEBE CONSIDERAR EL SUMINISTRO E INATALACIÓN DE EMPAQUES DE NEOPRENO O VITON DE 2” ½ DE DIAM. PARA CADA COLADOR (6800 PZAS.)



6800 PZS


- 47 -


11 REALIZAR LIMPIEZA MECANICA EN INTERIOR A SECCIONES DAÑADAS DEL RECUBRIMIENTO INTERNO (AHULADO) DE LOS EQUIPOS UC-300-A/B/C/D Y UA-300-A/B/C/D (CATIONES Y ANIONES). REALIZAR LA ACTIVIDAD CON PULIDOR MANUAL.


2. EL CONTRATISTA REALIZARA LA LIMPIEZA MECANICA CON PULIDOR MANUAL.



5. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA SUS PROVICIONALES ELECTRICOS EN EL INTERIOR O EXTERIOR DE LOS RECIPIENTES, DEBE DE UTILIZAR CABLE DE USO RUDO SIN QUE ESTOS TENGAN EMPATES Y LAMPARAS A PRUEBA DE EXPLOCION

6. EL CONTRATISTA DEBERA DE CONSIDERAR REALIZAR LA LIMPIEZA DEL REMANENTE DE LA RESINA EN CADA PLATO DEL EQUIPO CATION Y ANIÓN.

7. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA EL EQUIPO DE PROTECCION NECESARIO PARA SU PERSONAL (PETO, GUANTES DE CRANAZA, MASCARILLA CONTRA POLVOS Y PANTALLA FACIAL).

8. EL CONTRATISTA DEBERA DE CONSIDERAR EL RETIRO DEL REMANENTE RESULTANTE A LA LIMPIEZA DEL AHULADO.



30 M2

12 DESMANTELAMIENTO DE PLACA EN SECCIONES DAÑADAS EN CUERPO DE CATIONES Y ANIONES (VENTANA), CORTAR CON EQUIPO DE CORTE DE OXIACETILENO PLACA DE ¾” ASTM-A-285 GR-A,B DE ESPESOR (UC-300-A/B/C/D) Y (UA-300-A/B/C/D) HASTA UNA ALTURA DE 0 A 9 METROS



3. EL CONTRATISTA DEBERA DE CONSIDERAR EL CORTE CON EQUIPO DE OXIACETILENO

4. EL CONTRATISTA REALIZARA LA CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA, CUSTODIA, ARMADO, DESARMADO Y RETIRO DE LOS ANDAMIOS DE JUNTA RAPIDA TIPO ROSETA Y CUÑA, EN LAS AREAS Y ALTURAS REQUERIDAS DE HASTA 9 MTS PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS AMPARADOS EN EL CONCEPTO DE OBRA.



7. EL CONTRATISTA DEBERA ACORDONAR EL AREA DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS.

8. EL CONTRATISTA HABILITARA, MONTARA Y SOLDARA OREJAS A LAS SECCIONES DAÑADAS A CAMBIAR EN CADA EQUIPO.

9. EL CONTRATISTA PROTEGERA EL AHULADO INTERNO AL MOMENTO DE

30 M2


- 48 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-10REALIZAR EL CORTE DE LAS SECCIONES DAÑADAS.

10. EL CONTRATISTA REALIZARA EL MARCADO Y CORTE DE LA SECCION DAÑADAS CON EQUIPO DE OXIACETILENO. LA PLACA QUE SE CORTARA TIENE UN ESPESOR DE ¾” ASTM-A-285 GR-A,B.

11. EL CONTRATISTA REALIZARA EL DESMONTAJE DE SECCION DAÑADA Y PREPARARA LOS BISELES EN EL CUERPO DEL EQUIPO PARA RECIBIR LA SECCION NUEVA.

12. EL CONTRATISTA CONSIDERARA HACER LA MANIOBRA NECESARIA PARA EL RETIRO DE LA PLACA.

13. EL CONTRATISTA ACARREARA PLACA A DONDE INDIQUE EL SUPERVISOR DE OBRA.

14. EL CONTRATISTA CONSIDERARA EL ACARREO Y TRANSPORTE DE LA PLACA HASTA EL SUCAP (3 KM APROX.)



13 HABILITAR VENTANA CON PLACA DE ACERO AL CARBON DE ESPESOR INDICADO EN PLANO DEL EQUIPO DE ¾” ASTM-A-285 GR-A,B DE ESPESOR.(UC-300-A/B/C/D) Y (UA-300-A/B/C/D)



3. PEMEX SUMINISTRARA LA PLACA DE ACERO AL CARBON DE ESPESOR ¾”. ASTM-A-285 GR-A,B DE ACUERDO A DISEÑO.

4. EL CONTRATISTA REALIZARA LA CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA, CUSTODIA DE LA PLACA PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS AMPARADOS EN EL CONCEPTO DE OBRA.

5. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA LA MAQUINA ROLADORA DE LA CAPACIDAD REQUERIDA.

30 M2


- 49 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-106. EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EL ROLADO DE LA PLACA Y DARA

FORMACION EN BASE FISICAMENTE A LOS TANQUES DE ANIONES Y CATIONES EXISTENTES.

7. EL CONTRATISTA HABILITARA PLACA MONTARA, PREPARA BISELES SECCION NUEVA EN CADA EQUIPO.



14 COLOCAR VENTANAS Y APLICACIÓN DE SOLDADURA EN EL 100% DEL CONTORNO DE LAS VENTANAS AL APLICAR SOLDADURA E-6010 Y E-7018, HASTA UNA ALTURA DE 9 MTS.(UC-300-A/B/C/D) Y (UA-300-A/B/C/D).



3. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA LOS MATERIALES CONSUMIBLES Y REALIZARA LA CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA, CUSTODIA, ARMADO, DESARMADO Y RETIRO DE LOS ANDAMIOS DE JUNTA RAPIDA TIPO ROSETA Y CUÑA, EN LAS AREAS Y ALTURAS REQUERIDAS DE HASTA 9 MTS PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS AMPARADOS EN EL CONCEPTO DE OBRA.

4. EL CONTRATISTA SUMINISTRARA ARNES DE SEGURIDAD (TIPO PARACAIDAS) CON CABLE DE VIDA.

5. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA SUS PROVICIONALES ELECTRICOS EN EL INTERIOR O EXTERIOR DE LOS RECIPIENTES, EL CABLE SERA DE USO RUDO SIN EMPATES Y LAS LAMPARAS A PRUEBA DE EXPLOSIÓN.

6. EL CONTRATISTA DEBERA DE CONSIDERAR LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA LA ERECCION DE LA PLACA. (HABILITADO FABRICACION Y COLOCACION, SOLDADO DE OREJAS Y HERRAJES (SIETES) ).

7. EL CONTRATISTA SUMINISTRA SOLDADURA DE ACUERDO A DISEÑO.8. EL CONTRATISTA DEBERA DE CONSIDERAR EL BISELADO, MONTAJE Y

PUNTEO DE LA PLACA AL MOMENTO DE SU COLOCACIÓN, UTILIZAR ELECTRODOS E-6010.

9. EL CONTRATISTA DEBERA CONTAR CON MAQUINAS DE SOLDAR CUYA ALIMENTACION SERA DE 440 VOLTS, CUYA ALIMENTACION SERA PROPORCIONADA POR PEMEX REFINACION.

10. EL CONTRATISTA DEBERA DE CONSIDERAR LA APLICACIÓN DEL 100% DE SOLDADURA CON ELECTRODO E-6010 Y E-7018.

11. EL CONTRATISTA REALIZARA SOLDADURA DE FONDEO Y VISTA 26 METROS LINEALES.

12. EL CONTRATISTA REALIZARA EL RADIOGRAFIADO AL 100% EN LAS SOLDADURAS.

13. EL CONTRATISTA REALIZARA LA PREPARACION DE SOLDADURAS QUE SEAN RECHAZADAS POR DEFECTOS FUERA DE LO PERMITIDO POR ANSI-B-31.3 SIN COSTO ALGUNO POR PEMEX-REFINACION.

14. EL CONTRATISTA REALIZARA PRUEBAS HIDROSTATICAS A CADA EQUIPO.

15. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA Y COLOCARA LOS ARREGLOS DE TUBERIA Y ARREGLOS MANOMETRICOS.

30 M2


- 50 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-1016. EL CONTRATISTA DESMONTARA SUS ARREGLOS DE TUBERIAS,

ARREGLOS MANOMETRICOS, REALIZARA LA LIMPIEZA Y SECADO EN EL INTERIOR DE CADA EQUIPO.


18. EL CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR EN FORMA ESCRITA Y ELECTRONICA LOS REPORTES DE LAS INSPECCIONES Y PRUEBAS REALIZADAS.


15 CIERRE DE REGISTROS ENTRADA HOMBRE SUPERIOR DE LOS EQUIPOS UC-300-A/B/C/D Y UA-300-A/B/C/D (CATIONES Y ANIONES). DE 24” 150#



3. LA CONTRATISTA ANTES DE CERRAR LOS REGISTROS DEBERA DE INSPECCIONAR POR PARTE DE USIPA Y OPERACIÓN LA LIMPIEZA Y LIBERTAD DE FLUJO Y PRUEBAS REQUERIDAS PARA EL CIERRE DE LOS MISMOS.


5. EL CONTRATISTA REALIZARA LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA EL CIERRE DE LOS REGISTROS UTILIZANDO GRUA PARA MONTAJE DE TAPA DEL REGISTRO SUPERIOR DE CADA EQUIPO.

6. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA EL EMPAQUE PARA EL CIERRE DEL EQUIPO, EL CUAL SERA FABRICADO EN NEOPRENO O VITON DE 1/8” TIPO DE EMPAQUE CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES Y DIMENSIONES DE LAS BRIDAS.

7. EL CONTRATISTA MONTARA Y EMBRIDARA LOS REGISTROS DE CADA EQUIPO, PEMEX SUMINISTRARA LOS ESPARRAGOS A NUEVOS.

8. LA CONTRATISTA USARA GRUA PARA EL MONTAJE DE LOS REGISTROS SUPERIORES.



8 PZA

16 CIERRE DE REGISTROS DE ENTRADA HOMBRE LATERALES E INFERIOR DE LOS EQUIPOS UC-300-A/B/C/D Y UA-300-A/B/C/D (CATIONES Y ANIONES). DE 20” 150#



3. LA CONTRATISTA ANTES DE CERRAR LOS REGISTROS SE DEBERA DE INSPECCIONAR POR PARTE DE USIPA Y OPERACIÓN LA LIMPIEZA Y LIBERTAD DE FLUJO Y PRUEBAS REQUERIDAS PARA EL CIERRE DE LOS MISMOS.

4. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA A SU PERSONAL ARNES DE

24 PZA


- 51 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-10SEGURIDAD (TIPO PARACAIDAS) CON CABLE DE VIDA.

5. EL CONTRATISTA REALIZARA LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA EL CIERRE DE LOS REGISTROS LATERALES E INFERIOR UTILIZANDO GRUA.





17 MONTAJE DE CODO INFERIOR DE CATIONES Y ANIONES (UC-300-A/B/C/D Y UA-300-A/B/C/D) DE 6” DIAM. 150#. VER DIBUJO PTA-2 DE LA PARTIDA 4, 5, 6, 17 Y 18.



3. EL CONTRATISTA REALIZARA EL RETIRO DE BRIDA CIEGA Y REALIZARA MANIOBRA Y MONTAGE PARA EMBRIDAR CODO INFERIOR DE CADA EQUIPO, PEMEX SUMINISTRARA LOS ESPARRAGOS NUEVOS.



8 PZA

18 MONTAJE DE CARRETE DE 1.12 MTS EN LA PARTE INFERIOR DE CATIONES Y ANIONES (UC-300-A/B/C/D Y UA-300-A/B/C/D) DE 6” DIAM. 150#. VER DIBUJO PTA-2 PARTIDA 4, 5, 6, 17 Y 18.



3. EL CONTRATISTA REALIZARA EL RETIRO DE BRIDA CIEGA Y REALIZARA MANIOBRA Y MONTAJE PARA EMBRIDAR CARRETE INFERIOR DE CADA EQUIPO, PEMEX SUMINISTRARA LOS ESPARRAGOS NUEVOS.

4. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA EL EMPAQUE PARA EL CIERRE DEL EQUIPO, EL CUAL SERA FABRICADO EN NEOPRENO O VITON DE 1/8” TIPO DE EMPAQUE, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES Y DIMENSIONES DE LAS BRIDAS.


6. EL CONTRATISTA REALIZARA PRUEBE HIDROSTATICA.7. EL CONTRATISTA REALIZARA EL REAPRIETE DE LAS FUGAS POR LA

PRUEBA HIDROSTÁTICA.8. LA INSPECCIÓN POR PARTE DEL RESIDENTE DE OBRA, NO LIBERA AL



8 PZA


- 52 -


19 MONTAJE Y LIMPIEZA DE TRAMPA DE RESINA SUPERIOR Y ARREGLOS DE TUBERIA, NECESARIOS PARA DEJAR DISPONIBLE LOS EQUIPOS UC-300-A/B/C/D Y UA-300-A/B/C/D (CATIONES Y ANIONES) DE 6” DIAM. 150#. VER DIBUJO PTA-1 CROQUIS DE LA PARTIDA 3 Y 19.




4. EL CONTRATISTA REALIZARA LA LIMPIEZA CON CHORRO DE AGUA Y LIMPIEZA CON HERRAMIENTA MANUAL DE LAS TRAMPAS Y ARREGLOS DE TUBERIA, PERSONAL DE OPERACIÓN Y USIPA RECIBIRAN LA LIMPIEZA DEL EQUIPO.

5. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA LOS EMPAQUES PARA EL CIERRE DEL EQUIPO, LOS CUALES SERAN FABRICADOS EN TEFLON DE 1/8”, 4 EMPAQUES DE 6” Y 1 EMPAQUE DE 1” SEGÚN LIBRAJE REQUERIDO Y CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES Y DIMENSIONES DE LAS BRIDAS.

6. EL CONTRATISTA MONTARA Y EMBRIDARA 4 BRIDAS DE 6” 150# Y 1 BRIDA DE 4” 150#. LOS ARREGLOS DE TUBERIA, PREVIAMENTE REALIZARA LA LIMPIEZA DE LAS CARAS DE LAS BRIDAS.

7. EL CONTRATISTA REALIZARA LA LIMPIEZA DE LAS CARAS DE LAS BRIDAS, MONTARA Y EMBRIDARA LAS TRAMPAS DE RESINA Y MIRILLAS DE CADA EQUIPO 16 MIRILLAS.

8. PEMEX SUMINISTRARA LOS ESPARRAGOS NUEVOS.9. EL CONTRATISTA AL REALIZARA REAPRIETE EN CASO DE QUE SE

PRESENTE ALGUNA FUGA.10. LA INSPECCIÓN POR PARTE DEL RESIDENTE DE OBRA, NO LIBERA AL



8 PZS

20 RETIRO DE JUNTAS CIEGAS, COLOCADAS PARA AISLAR LOS EQUIPOS UC-300-A/B/C/D Y UA-300-A/B/C/D (CATIONES Y ANIONES) 6 ” DE DIÁMETRO Y 150#


2. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA LOS EMPAQUES NUEVOS TEFLON DE LAS DIMENSIONES Y LIBRAJE DE LAS BRIDAS Y PEMEX PROPORCIONARA LOS ESPARRAGOS NUEVOS.

3. EL CONTRATISTA RETIRARA LAS JUNTAS CIEGAS DE CADA EQUIPO.4. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPO,

REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (DE SU PROPIEDAD).




8. EL CONTRATISTA DEBE ABRIR ENTRE BRIDAS.

32 PZAS


- 53 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-109. EL CONTRATISTA DEBERA DE CONSIDERAR UN EMPAQUE POR

JUNTA BRIDADA.10. LA INSPECCIÓN POR PARTE DEL RESIDENTE DE OBRA, NO LIBERA

AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD DE CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS INDICADOS EN ESTAS ESPECIFICACIONES, PLANOS, CÓDIGOS Y NORMAS CORRESPONDIENTES.


21 RETIRO DE JUNTAS CIEGAS, COLOCADAS PARA AISLAR LOS EQUIPOS UC-300-A/B/C/D Y UA-300-A/B/C/D (CATIONES Y ANIONES) 4 ” DE DIÁMETRO Y 150#

IDEM AL ANTERIOR8 PZAS.

22 EL CONTRATISTA REALIZARA EL DESMONTAJE DE TRAMPAS INFERIOR DE RESINA DE LOS EQUIPOS UC-300-A/B/C/D Y UA-300-A/B/C/D (CATIONES Y ANIONES). DE 6” DIAM. 150#.VER DIBUJO PTA-2 DE LAS PARTIDAS 4, 5, 6, 17, 18 Y 22.




4. EL CONTRATISTA DESMONTARA LAS 8 TRAMPAS DE RESINA Y 8 MIRILLAS DE CADA EQUIPO.

5. EL CONTRATISTA DEBERÁ INCLUIR EN EL DESMONTAJE DE MIRILLAS, 1 CARRETE DE 6” DIAM. CON 1 INSERTO DE 2” (MIRILLA) 50 CM Y DESEMBRIDAR 2 BRIDAS DE 6” DIAM.

6. EL CONTRATISTA DEBERA INCLUIR EL DESMONTAJE DE UNA “T” DE 6” X 6” X 6” DE DIAM. CONSIDERAR DESEMBRIDAR 2 BRIDAS DE 6” DIAM.

7. 1 CARRETE DE 6” DIAM 50 CM LONGITUD Y DESEMBRIDAR UNA BRIDA DE 6” DIAM

8. EL CONTRATISTA REALIZARA LA LIMPIEZA DE LAS CARAS DE LAS BRIDAS.

9. EL CONTRATISTA PROPORCINARA LOS EMPAQUE DEL DIAMETRO Y LIBRAJE DE LAS BRIDAS Y PEMEX PROPORCIONARA LOS ESPARRAGOS.



8 PZA

23 MONTAJE Y LIMPIEZA DE TRAMPA 1. EL CONTRATISTA DEBERA CONTAR CON PERMISOS DE TRABAJO 8 PZA


- 54 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-10INFERIOR DE RESINA DE LOS EQUIPOS UC-300-A/B/C/D Y UA-300-A/B/C/D (CATIONES Y ANIONES). DE 6” DIAM. 150#. VER DIBUJO PTA-2 S DE LAS PARTIDAS 4, 5, 6, 17, 18, 22 Y 23.

PARA REALIZAR LOS TRABAJOS AMPARADOS EN EL CONCEPTO DE OBRA.



4. EL CONTRATISTA MONTARA LA TRAMPAS DE RESINA Y MIRILLAS DE CADA EQUIPO.

5. EL CONTRATISTA REALIZARA LA LIMPIEZA DE LAS CARAS DE LAS BRIDAS, MONTARA Y EMBRIDARA LAS TRAMPAS DE RESINA Y MIRILLAS DE CADA EQUIPO 8 MIRILLAS Y 8 TRAMPAS.

6. EL CONTRATISTA DEBERÁ INCLUIR EL MONTAJE DE MIRILLAS, 1 CARRETE DE 6” DIAM. CON 1 INSERTO DE 2” (MIRILLA) 50 CM Y DESEMBRIDAR 2 BRIDAS DE 6” DIAM.

7. EL CONTRATISTA DEBERA INCLUIR EL MONTAJE DE UNA “T” DE 6” X 6” X 6” DE DIAM. CONSIDERAR EMBRIDAR 2 BRIDAS DE 6” DIAM.

8. 1 CARRETE DE 6” DIAM 50 CM LONGITUD Y EMBRIDAR UNA BRIDA DE 6” DIAM.

9. EL CONTRATISTA PROPORCINARA LOS EMPAQUE DE NEOPRENO O VITON (6 EMPAQUES) DEL DIAMETRO Y LIBRAJE DE LAS BRIDAS DE 6” 150# Y PEMEX PROPORCIONARA LOS ESPARRAGOS NUEVOS.

10. LA INSPECCIÓN POR PARTE DEL RESIDNETE DE OBRA, NO LIBERA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD DE CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS INDICADOS EN ESTAS ESPECIFICACIONES, PLANOS, CÓDIGOS Y NORMAS CORRESPONDIENTES.


24COLOCACION DE JUNTAS CIEGAS PARA AISLAR LA TORRE DESCARBONATADORA DA-301 HASTA UNA ALTURA DE 9 METROS. 10” DE DIAMETRO Y LIBRAJE 150#


2. EL CONTRATISTA SUMINISTRARA LOS COMALES QUINTADOS EN PLACA DE ACERO AL CARBON SEGÚN ASME B-16.48 ASI COMO LOS EMPAQUES QUE SE COLOQUEN EN LAS JUNTAS CIEGAS DEL DIAMETRO Y LIBRAJE DE LAS BRIDAS SEGÚN ASME B 16.20.


4. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA A SU PERSONAL EL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO SIENDO ESTE CHAMARRA, PANTALON BOTAS DE NEOPRENO, Y PANTALLA FACIAL Y FILTRO RESPIRATORIO CONTRA VAPORES ORGANICOS.




8. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA LOS MATERIALES Y REALIZARA LA CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA, CUSTODIA, ARMADO, DESARMADO Y RETIRO DE LOS ANDAMIOS DE JUNTA RAPIDA TIPO ROSETA Y CUÑA, EN

2 PZA


- 55 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-10LAS AREAS Y ALTURAS REQUERIDAS HASTA 9 MTS. PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS AMPARADOS EN EL CONCEPTO DE OBRA.

9. EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EL RECORRER LOS ESPARRAGOS PREVIAMENTE A LA COLOCACION DE LA JUNTA CIEGA Y HACERLES LIMPIEZA MECANICA CON CEPILLO DE ALAMBRE Y CUBRIRLOS CON PASTA ANTIAFERRANTE, EL CONTRATISTA SUMINISTRARA LA PASTA ANTIAFERRANTE.



CARAS DE LAS BRIDAS PARA INSTALAR LAS JUNTAS CIEGAS.13. COLOCAR LAS JUNTAS CIEGAS CALZADAS LADO EQUIPO CON

EMPAQUES DE AMBOS LADOS Y EMBRIDAR. 14. RETIRAR CALZAS EN JUNTAS CIEGAS Y EMBRIDAR UNA VEZ TERMINADO

EL VAPORIZADO DE LOS EQUIPOS.15. PEMEX REFINACION SUMINISTRARA LOS ESPARRAGOS NUEVOS, AL

TIEMPO DE RETIRAR LA JUNTA CIEGA. 16. LA INSPECCIÓN POR PARTE DEL RESIDENTE DE OBRA, NO LIBERA AL



25 COLOCACION DE JUNTAS CIEGAS DE PARA AISLAR LA TORRE DESCARBONATADORA DA-301 HASTA UNA ALTURA DE 9 METROS. 4” DE DIAMETRO Y LIBRAJE 150#

IDEM AL ANTERIO

1 PZA.

26 APERTURA DE REGISTROS ENTRADA HOMBRE DE LA TORRE DESCARBONATADORA DA-301 A. 24” 150#


2. EL CONTRATISTA DEBERA CONTAR CON PERMISOS DE TRABAJO PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS AMPARADOS EN EL CONCEPTO DE OBRA.

3. EL CONTRATISTA DEBERA RECORRER LOS ESPARRAGOS ALTERNADOS Y COLOCARA PASTA ANTIAFERRANTE, MISMA QUE LA CONTRATISTA SUMINISTRARÁ.

4. EL CONTRATISTA CONSIDERARA LAS MANIOBRAS NECESARIAS REQUERIDAS PARA EL MANEJO DE LAS BRIDAS.

5. EL CONTRATISTA BAJARA BRIDA DE ENTRADA HOMBRE A NIVEL DE PISO.

6. EL CONTRATISTA REALIZARA LA APERTURA DE LOS REGISTROS ETRADA HOMBRE, A LOS ESPARRAGOS LES DARA MANTENIMIENTO

2 PZA


- 56 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-10Y LOS RESGUARDARA.

7. PEMEX SUMINISTRARA LOS ESPARRAGOS NUEVOS.8. EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ORDEN

Y LIMPIEZA, ANTES Y DESPUES DE CADA JORNADA DE TRABAJO.

27 EXTRACCIÓN DEL INTERIOR AL EXTERIOR CON HERRAMIENTA MANUALMENTE DE LOS ANILLOS RASHING DE LA UNIDAD DESCARBONATADORA, DA-301 A HASTA UNA ALTURA DE 0.00 HASTA 9.00 MTS


2. EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE LA HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DESDE EL ALMACÉN DEL CONTRATISTA HASTA EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

3. EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR CARGA, ACARREO, DESCARGA, ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS NECESARIOS Y SEGUROS PARA TENER ACCESO AL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DESARMADO Y RETIRO DE LOS ANDAMIOS DE JUNTA RAPIDA TIPO ROSETA Y CUÑA, EN LAS AREAS Y ALTURAS REQUERIDAS DE HASTA 9 MTS PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS AMPARADOS EN EL CONCEPTO DE OBRA.


5. PEMEX ENTREGARA LA TORRE, FUERA DE OPERACIÓN, VACIA, PURGADA Y DEPRESIONADA.

6. EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR ACORDONAMIENTO Y DELIMITACIÓN DEL ÁREA DONDE SE EJECUTAN LOS TRABAJOS.

7. EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR SUMINISTRO DE ALUMBRADO A PRUEBA DE EXPLOSION AL INTERIOR DEL EQUIPO EFECTUANDO TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS Y SUMINISTRANDO TODOS LOS MATERIALES Y PERSONAL REQUERIDO.

8. EL CONTRATISTA DEBERA RETIRAR MANUALMENTE ANILLOS RASHING DEL INTERIOR DEL EQUIPO Y REALIZAR LIMPIEZA DE LOS MISMOS, INCLUYE CARGA, ACARREO Y DESCARGA DESDE EL INTERIOR DEL EQUIPO HASTA EL ÁREA ASIGNADA POR EL RESIDENTE DE OBRA, SE ALMACENARAN EN TAMBORES DE 200 LITROS MISMOS QUE PROPORCIONARA PEMEX. EL EQUIPO DEBERÁ QUEDAR EN SU INTERIOR TOTALMENTE LIMPIO.

9. EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR LIMPIEZA INTERIOR Y PRUEBAS DE LIBERTAD DE FLUJO DE LA TORRE.

10. EL CONTRATISTA DEBERA IDENTIFICAR Y RESGUARDAR LOS ANILLOS RASHING DONDE INDIQUE EL RESIDENTE DE OBRA.

11. EL CONTRATISTA REALIZARA ACARREO Y TRANSPORTE DE ANILLOS RASHING (DAÑADOS) A DONDE INDIQUE EL RESIDENTE DE OBRA.

12. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA TODO EL EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS A SU PERSONAL.

13. EL CONTRATISTA DEBERA PROTEGER LAS PARTES DEL EQUIPO CON RECUBRIMIENTO DE HULE QUE QUEDEN EXPUESTAS AL AMBIENTE.

14. EL CONTRATISTA AL EJECUTAR LOS TRABAJOS DEBERA TOMAR LAS ACCIONES Y PRECAUCIONES NECESARIAS PARA NO GOLPEAR NI DAÑAR EL RECUBRIMIENTO INTERNO DE HULE DEL EQUIPO NI

22.2 M3.


- 57 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-10LOS INTERNOS DEL MISMO. LOS DAÑOS QUE OCASIONE EL CONTRATISTA DEBERÁ CORREGIRLOS SIN COSTO PARA PEMEX.

15. EL CONTRATISTA DEBERA ELABORAR EL REPORTE EN DONDE SE INDIQUE EL VOLUMEN DE ANILLOS RASHING RETIRADOS Y CARGADOS DEL INTERIOR DEL EQUIPO.

16. EL CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR EL TRABAJO AL RESIDENTE DE OBRA.


28 CARGADO DEL EXTERIOR AL INTERIOR CON HERRAMIENTA MANUALMENTE DE LOS ANILLOS RASHING DE LA UNIDAD DESCARBONATADORAS, DA-301 A . HASTA UNA ALTURA DE 0.00 HASTA 9.00 MTS


2. EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE LA HERRAMIENTA, EQUIPO, MAQUINARIA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DESDE EL ALMACÉN DEL CONTRATISTA HASTA EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

3. EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR CARGA, ACARREO, DESCARGA, ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS NECESARIOS Y SEGUROS PARA TENER ACCESO AL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. DESARMADO Y RETIRO DE LOS ANDAMIOS DE JUNTA RAPIDA TIPO ROSETA Y CUÑA, EN LAS AREAS Y ALTURAS REQUERIDAS DE HASTA 9 MTS PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS AMPARADOS EN EL CONCEPTO DE OBRA.



6. PEMEX SUMINISTRARA LOS ESPARRAGOS NUEVOS.7. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA CABLE DE USO RUDO SIN

EMPATES Y LAMPARAS A PRUEBA DE EXPLOCIÓN, EN INTEIOR Y EXTERIOR DE RECIPIENTES PARA SU ALUMBRADO.

8. EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR LIMPIEZA INTERIOR Y PRUEBAS DE LIBERTAD DE FLUJO DE LA TORRE.

9. EL CONTRATISTA TRANSPORTARA LOS TAMBORES DE 200 LITROS CON ANILLO RASHIN NUEVOS DEL ALMACEN DE PEMEX A LA PLANTA.

10. EL CONTRATISTA REALIZARA EL CARGADO DE LOS ANILLOS RASHING DE ACUERDO A COMO INDIQUE OPERACIÓN.

11. EL CONTRATISTA DEBERA IDENTIFICAR Y RESGUARDAR LOS ANILLOS RASHING SOBRANTES EN BUEN ESTADO DONDE INDIQUE EL RESIDENTE DE OBRA.

12. EL CONTRATISTA REALIZARA ACARREO Y TRANSPORTE DE ANILLOS RASHING SOBRANTES Y EN BUEN ESTADO HASTA EL ALMACEN O DONDE INDIQUE EL SUPERVISOR DE OBRA.

13. EL CONTRATISTA DEBERA PROPORCIONARA TODO EL EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

14. EL CONTRATISTA AL EJECUTAR LOS TRABAJOS DEBERA TOMAR LAS ACCIONES Y PRECAUCIONES NECESARIAS PARA NO GOLPEAR NI DAÑAR EL RECUBRIMIENTO INTERNO DE HULE DEL EQUIPO NI

22.2 M3


- 58 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-10LOS INTERNOS DEL MISMO. LOS DAÑOS QUE OCASIONE EL CONTRATISTA DEBERÁ CORREGIRLOS SIN COSTO PARA PEMEX.

15. EL CONTRATISTA DEBERA ELABORAR EL REPORTE EN DONDE SE INDIQUE EL VOLUMEN DE ANILLOS RASHING RETIRADOS Y CARGADOS DEL INTERIOR DEL EQUIPO.

16. EL CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR EL TRABAJO AL RESIDENTE DE OBRA.


29DESMANTELAMIENTO DE REJILLA IRVING INTERNA DE 3.038 METROS DE DIAMETRO DEL INTERIOR DE LA TORRE DESCARBONATADORA DA-301-A HASTA UNA ALTURA DE 0.00 A 9.00 MTS.

1. ELABORACIÓN Y TRÁMITE DE O LOS PERMISOS DE TRABAJO NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.


3. EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR CARGA, ACARREO, DESCARGA, ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS NECESARIOS Y SEGUROS PARA TENER ACCESO AL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

4. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA CABLE DE USO RUDO SIN EMPATES Y LAMPARAS A PRUEBA DE EXPLOCIÓN, EN INTEIOR Y EXTERIOR DE RECIPIENTES PARA SU ALUMBRADO.

5. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA EL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA LA EJECUCION DEL TRABAJO SIENDO ESTE CHAMARRA, PANTALON BOTAS DE NEOPRENO, Y PANTALLA FACIAL.

6. EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA DESMONTAR LA REJILLA IRVING INTERNA, REALIZAR SELECCIÓN, CARGA, ACARREO, DESCARGA Y ESTIBA DE LA REJILLA IRVING, DESDE EL SITIO DE LA OBRA HASTA EL LUGAR QUE INDIQUE EL RESIDENTE DE OBRA.

7. EL CONTRATISTA REALIZARA LA LIMPIEZA Y REPARACION DE LA REJILLA IRVING INTERNA.


2 PZA

30 INSTALACION Y MONTAJE DE REJILLA IRVING INTERNA DE 3.038 MTS. EN INTERIOR DE LA TORRE DESCARBONATADORA DA-301A. HASTA UNA ALTURA DE 0.00 A 9.00

1. ELABORACIÓN Y TRÁMITE EL O LOS PERMISOS DE TRABAJO NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOSTRABAJOS.

2. EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE LA HERRAMIENTA, EQUIPO, MAQUINARIA CESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DESDE EL ALMACÉN DEL CONTRATISTA HASTA EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

3. EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR CARGA, ACARREO, DESCARGA, ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS NECESARIOS Y SEGUROS PARA TENER ACCESO AL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

4. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA CABLE DE USO RUDO SIN EMPATES Y LAMPARAS A PRUEBA DE EXPLOCIÓN, EN INTEIOR Y EXTERIOR DE RECIPIENTES PARA SU ALUMBRADO.


2 PZA


- 59 -


MTS6. EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR CARGA, ACARREO, DESCARGA Y

ESTIBA DE LA REJILLA, DESDE EL SITIO DE LA OBRA AL INTERIOR DEL EQUIPO.

7. OPERACIÓN Y USIPA RECIBIRAN LA INSTALACION DE LA REJILLA.8. EL CONTRATISTA INSTALARA LA REJILLA EN INTERIOR CON TODOS LOS

HERRAJES NECESARIOS Y REALIZAR LA LIMPIEZA INTERIOR DE LA TORRE.


31 CIERRE DE REGISTROS LATERALES ENTRADA HOMBRE DE LA TORRE DESCARBONATADORA DA-301 HASTA UNA ALTURA DE 9 METROS. 24” 150#



3. LA CONTRATISTA ANTES DE CERRAR LOS REGISTROS SE DEBERA DE INSPECCIONAR POR PARTE DE USIPA Y OPERACIÓN LA LIMPIEZA Y LIBERTAD DE FLUJO Y PRUEBAS REQUERIDAS PARA EL CIERRE DE LOS MISMOS.


5. EL CONTRATISTA REALIZARA LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA EL CIERRE DE LOS REGISTROS UTILIZANDO GRUA PARA MONTAJE DE TAPA DEL REGISTRO LATERAL DE CADA EQUIPO.



8. LA CONTRATISTA USARA GRUA PARA EL MONTAJE DE LOS REGISTROS SUPERIORES.



2 PZA

32LA CONTRATISTA REALIZARÁ EL RETIRO DE JUNTAS CIEGAS EN LA TORRE DESCARBONATADORA DA-301 HASTA UNA ALTURA DE 9 METROS. 10” DE DIAMETRO Y LIBRAJE 150#


2. EL CONTRATISTA REALIZARA LIMPIEZA DE LAS CARAS DE LAS BRIDAS CON HERRAMIENTA MANUAL.

3. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA LOS EMPAQUES NUEVOS TEFLON (2 PZAS DE 10”) DE LAS DIMENSIONES Y LIBRAJE DE LAS BRIDAS Y PEMEX PROPORCIONARA LOS ESPARRAGOS NUEVOS.

4. EL CONTRATISTA RETIRARA LAS JUNTAS CIEGAS DE CADA EQUIPO.5. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPO,


2 PZA


- 60 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-106. EL CONTRATISTA REALIZARA LA CARGA Y ACARREO DE

MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS, AL PIE DE LA OBRA.7. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA LOS MATERIALES Y REALIZARA

LA CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA, CUSTODIA, ARMADO, DESARMADO Y RETIRO DE LOS ANDAMIOS DE JUNTA RAPIDA TIPO ROSETA Y CUÑA, EN LAS AREAS Y ALTURAS REQUERIDAS DE HASTA 9 MTS PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS AMPARADOS EN EL CONCEPTO DE OBRA.


9. EL CONTRATISTA DEBE ABRIR ENTRE BRIDAS.10. EL CONTRATISTA DEBERA DE CONSIDERAR UN EMPAQUE POR

JUNTA BRIDADA.11. LA INSPECCIÓN POR PARTE DEL RESIDENTE DE OBRA, NO LIBERA



33RETIRO DE JUNTAS CIEGAS EN LA TORRE DESCARBONATADORA DA-301 HASTA UNA ALTURA DE 9 METROS. 4” DE DIAMETRO Y LIBRAJE 150#

IDEM AL ANTERIOR1 PZA.

34COLOCACION DE JUNTAS CIEGAS PARA AISLAR LOS

RECIPIENTES DE FILTROS DE ANTRASITA FLA-A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M/N/O/P) 6” 150#


2. EL CONTRATISTA SUMINISTRARA LOS COMALES QUINTEADOS DE PLACA SEGÚN ASTM B-16.48 ASI COMO LOS EMPAQUES DE LAS DIMENSIONES Y LIBRAJE DE LAS BRIDAS QUE SE COLOQUEN EN LAS JUNTAS CIEGAS DEL DIAMETRO Y ESPESOR REQUERIDO,






8. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA LOS MATERIALES Y REALIZARA LA CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA, CUSTODIA, ARMADO, DESARMADO Y RETIRO DE LOS ANDAMIOS DE JUNTA RAPIDA TIPO ROSETA Y CUÑA, EN LAS AREAS Y ALTURAS REQUERIDAS HASTA 9 MTS. PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS AMPARADOS EN EL CONCEPTO DE

32 PZA


- 61 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-10OBRA.

9. EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EL RECORRER LOS ESPARRAGOS PREVIAMENTE A LA COLOCACION DE LA JUNTA CIEGA Y HACERLES LIMPIEZA MECANICA CON CEPILLO DE ALAMBRE Y CUBRIRLOS CON PASTA ANTIAFERRANTE, EL CONTRATISTA SUMINISTRARA LA PASTA ANTIFERRANTE.



CARAS DE LAS BRIDAS PARA INSTALAR LA JUNTA CIEGA. CONSIDERAR CALZAS DE PLACA DE ACERO DEL ESPESOR SEGUN LA NORMA ASME B-16.3, COLOCAR LA JUNTA CIEGA.

13. COLOCAR LA JUNTA CIEGA, CON EMPAQUES DE AMBOS LADOS Y EMBRIDAR.

14. PEMEX SUMINISTRARA EL 100% DE LOS ESPARRAGOS NUEVOS, AL TIEMPO DE RETIRAR LA JUNTA CIEGA, EMBRIDAR Y APRETAR EN FORMA ALTERNADA Y UNIFORMEMENTE.



35 COLOCACION DE JUNTAS CIEGAS PARA AISLAR LOS RECIPIENTES DE FILTROS DE ANTRASITA FLA-A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M/N/O/P) 4”150#

IDEM AL ANTERIOR32 PZA

36ABRIR REGISTRO ENTRADA HOMBRE SUPERIOR DE LOS RECIPIENTES DE FILTROS DE ANTRASITA (FLA-A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M/N/O/P) 24”150#



3. EL CONTRATISTA DEBERA APLICAR EL PROCEDIMIENTO PARA BARRERAS DE SEGURIDAD 300-40800-PSIA-046.

4. EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EL RECORRER LOS ESPARRAGOS PREVIAMENTE A LA APERTURA DEL REGISTRO.

5. EL CONTRATISTA CONSIDERARA LAS MANIOBRAS NECESARIAS REQUERIDAS PARA EL MANEJO DE LAS BRIDAS.

6. EL CONTRATISTA BAJARA BRIDA DE ENTRADA HOMBRE A NIVEL DE PISO.

7. EL CONTRATISTA RESGUARDARA BRIDAS CIEGAS DESDE EL MOMENTO EN QUE SE ABRA EL EQUIPO Y HASTA QUE SE UTILICEN NUEVAMENTE CUANDO SE CIERRE EL EQUIPO PARA SU PUESTA EN OPERACIÓN.


16 PZA


- 62 -


37VACIADO DE ANTRACITA (CARBON ACTIVADO) DEL INTERIOR DE LOS RECIPIENTES DE FILTROS (FLA-A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M/N/O/P) CON HERRAMIENTA MANUAL HASTA 6.0 MTS DE ALTURA Y DEPOSITADOS EN TAMBORES CON TAPA; ESTOS TENIENDO UNA CAPACIDAD DE 200 LTS. C/U

1. ELABORACIÓN Y TRÁMITE DEL O LOS PERMISOS DE TRABAJO NECESARIOS Y CON LA FRECUENCIA REQUERIDA.

2. EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE LA HERRAMIENTA, EQUIPO, MAQUINARIA Y NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DESDE EL ALMACÉN DEL CONTRATISTA HASTA EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.



5. EL CONTRATISTA DEBERA APLICAR EL PROCEDIMIENTO PARA ESPACIOS CONFINADOS 300-40800-PSIA-049.

6. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA SUS PROVISIONALES ELECTRICOS PARA LABORAR AL INTERIOR Y/O EXTERIOR EN UNIDADES, EQUIPOS Y AREAS; ESTOS DEBEN DE UTILIZAR CABLE DE USO RUDO, SIN QUE ESTOS TENGAN EMPATES Y PROPORCIONAR SUS CONTACTOS ELECTRICOS. LAS LAMPARAS DEBEN SER A PRUEBA DE EXPLOCIÓN.

7. OPERACIÓN ENTREGARA LOS RECIPIENTES FUERA DE OPERACIÓN, PURGADO, DEPRESIONADO.

8. EL CONTRATISTA REALIZARA LA EXTRACCION DE LA ANTRACITA CON HERRAMIENTA MANUAL.

9. EL CONTRATISTA DEBERA RETIRAR LA ANTRACITA DEL INTERIOR DE LOS EQUIPOS Y RECOLECTARLA EN TAMBOS DE 200 LITROS MISMOS QUE PROPORCIONARA PEMEX, REALIZAR CARGA Y ACARREO DE LOS TAMBORES A DONDE INDIQUE EL RESIDENTE DE OBRA.

10. EL CONTRATISTA DEBERA IDENTIFICAR LOS TAMBORES CON EL NOMBRE DEL PRODUCTO, CANTIDAD, EQUIPO DE LA EXTRACCION, FECHA, COMPAÑÍA Y CONTRATO.

11. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA A SU PERSONAL EL EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

12. EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR ELABORACIÓN Y TRÁMITE DE REPORTE EN DONDE SE INDIQUE EL VOLUMEN DE ANTRACITA RETIRADOS DEL INTERIOR DEL EQUIPO Y DE QUE EQUIPO PERTENECE.

13. EL CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR EL TRABAJO AL RESIDNETE DE OBRA.



100 M3.


- 63 -


38DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO DE MIRILLAS DE RECIPIENTES DE FILTROS DE ANTRACITA (FLA-A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M/N/O/P)

REREFENCIA DE PLANO H-01-Q


2. EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE LA HERRAMIENTA, EQUIPO, MAQUINARIA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DESDE EL ALMACÉN DEL CONTRATISTA HASTA EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL INTERIOR DE LA UNIDAD.



5. EL CONTRATISTA ACORDONARA EL AREA DE TRABAJO.6. EL CONTRATISTA DEBERA APLICAR EL PROCEDIMIENTO PARA

BARRERAS DE SEGURIDAD 300-40800-PSIA-046.7. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA LOS MATERIALES Y REALIZARA LA

CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA, CUSTODIA, ARMADO, DESARMADO Y RETIRO DE LOS ANDAMIOS DE JUNTA RAPIDA TIPO ROSETA Y CUÑA, EN LAS AREAS Y ALTURAS REQUERIDAS DE HASTA 9 MTS PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS AMPARADOS EN EL CONCEPTO DE OBRA.


9. EL CONTRATISTA DESMONTARA Y LIMPIARAN LAS MIRILLAS.10. EL CONTRATISTA DEBERA PROPORCIONAR TODO EL EQUIPO DE

PROTECCIÓN A SU PERSONAL. 11. EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ORDEN Y

LIMPIEZA, ANTES Y DESPUES DE CADA JORNADA DE TRABAJO.

32 PZA


- 64 -



- 65 -


39MONTAJE Y LIMPIEZA DE MIRILLAS DE RECIPIENTES DE FILTROS DE ANTRACITA (FLA-A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M/N/O/P).

REREFENCIA DE PLANO H-01-Q


2. EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE LA HERRAMIENTA, EQUIPO, MAQUINARIA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DESDE EL ALMACÉN DEL CONTRATISTA HASTA EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL INTERIOR DE LA UNIDAD.




BARRERAS DE SEGURIDAD 300-40800-PSIA-046.7. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA LOS MATERIALES Y REALIZARA LA

CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA, CUSTODIA, ARMADO, DESARMADO Y RETIRO DE LOS ANDAMIOS DE JUNTA RAPIDA TIPO ROSETA Y CUÑA, EN LAS AREAS Y ALTURAS REQUERIDAS DE HASTA 9 MTS PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS AMPARADOS EN EL CONCEPTO DE OBRA.


9. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA EL EMPAQUE DE NEOPRENO Y MONTARA LAS MIRILLAS REFERENCIA DE PLANO H-01-Q

10. EL CONTRATISTA MONTARA Y LIMPIARAN LAS MIRILLAS.11. EL CONTRATISTA DEBERA PROPORCIONAR TODO EL EQUIPO DE

PROTECCIÓN A SU PERSONAL. 12. EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ORDEN Y


32 PZA


- 66 -



- 67 -


40DESARMADO Y ARMADO DE CABEZALES Y TUBERIA EN EL INTERIOR DE RECIPIENTES DE FILTROS DE ANTRACITA (FLA-A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M/N/O/P)

REFERENCIA DE PLANO H-02Q



3. EL CONTRATISTA REALIZARA LA CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA, CUSTODIA, ARMADO, DESARMADO Y RETIRO DE LOS ANDAMIOS EN EL INTERIOR DE LOS RECIPIENTES, DE JUNTA RAPIDA TIPO ROSETA Y CUÑA, EN LAS AREAS Y ALTURAS REQUERIDAS PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS AMPARADOS EN EL CONCEPTO DE OBRA.

4. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA A SU PERSONAL ARNES DE SEGURIDAD (TIPO PARACAIDAS), CON CABLE DE VIDA.

5. EL CONTRATISTA DEBERA APLICAR EL PROCEDIMIENTO PARA TRABAJOS EN ALTURA 300-40800-PSIA-045.


7. EL CONTRATISTA DEBERA DE REALIZAR EL MONTAJE DE CABEZALES CON JUNTAS DEFINITIVAS TIPO FLEXITALIC CORRESPONDIENTES AL USO CORRECTO DEL FLUJO Y LIBRAJE EN EL INTERIOR DE RECIPIENTES.

8. EL CONTRATISTA DEBERA REPARAR 12 SOLDADURAS DE 6” DE DIAMETRO DEL CABEZAL LATERAL PRINCIPAL DE DISTRIBUCION SUPERIOR E INFERIOR.

9. EL CONTRATISTA DEBERA REPARAR 20 SOLDADURAS DE 1 ½” DE COPLE DE SALIDA DEL CABEZAL LATERAL DE DISTRIBUCION SUPERIOR E INFERIOR.

10. EL CONTRATISTA REALIZARA EL RECTIFICADO DE CUERDAS INTERNAS Y EXTERNAS DE INTERNOS.

11. EL CONTRATISTA DEBERA DE REALIZAR EL DESARMADO, LIMPIEZA, REPARACION Y ARMADO DE INTERNOS EN EL INTERIOR DE CADA EQUIPO (384 TUBOS INTERNOS) DE UN EXTREMO ROSCADO DE CABEZALES DE 1 ½” AL CABEZAL DE 6” EN POSICION DIRECCION Y SENTIDO CORRESPONDIENTE. LAS CUERDAS DEBERAN SER ENTEFLONADAS Y REPASADAS CON ANTERIORIDAD.

12. EL CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR A OPERACIÓN Y USIPA PARA SU REVISION Y RECEPCION DE LOS INTERNOS UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS.

13. EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR LAS PRUEBAS DE LIBERTAD DE

16 JGOS.


- 68 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-10FLUJO DE INTERNOS, ENTRADAS Y SALIDAS DE LOS RECIPIENTES.

14. EL CONTRATISTA REALIZARA LA LIMPIEZA INTERIOR DE CADA EQUIPO.15. LA INSPECCIÓN POR PARTE DEL RESIDENTE DE OBRA, NO LIBERA AL


16. EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ORDEN Y LIMPIEZA, ANTES Y DESPUES DE CADA JORNADA DE TRABAJO DEL INTERIOR DE LOS EQUIPOS.

41CARGADO DE ANTRACITA CON HERRAMIENTA MANUAL EN RECIPIENTES DE FILTROS DE ANTRACITA (FLA-A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M/N/O/P) HASTA UNA ALTURA DE 9 METROS

1. ELABORACIÓN Y TRÁMITE DE LOS PERMISOS DE TRABAJO NECESARIOS Y CON LA FRECUENCIA REQUERIDA.





6. EL CONTRATISTA DEBERA APLICAR EL PROCEDIMIENTO DE ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS 300-40800-PSIA-052.




10. EL CONTRATISTA TRANSPORTARA DEL ALMACEN DE PEMEX AL SITIO DE LA OBRA LA ANTRACITA NUEVA.

11. EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR LAS MANIOBRAS REQUERIDAS PARA LA CARGA DE ANTRACITA AL INTERIOR DE LOS RECIPIENTES DE ACUERDO AL TIPO Y VOLUMEN ESPECIFICADOS, DE ACUERDO A INDICACIONES DEL PERSONAL DE OPERACIÓN Y USIPA.

12. EL PERSONAL DE OPERACIÓN Y USIPA REVISARAN LAS MEDIDAS O VOLUMENES DEL TIPO DE ANTRACITA EN COORDINACION CON EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.

13. EL CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR LOS TRABAJOS AL RESIDENTE DE OBRA.


100 M3


- 69 -


42CIERRE REGISTROS SUPERIOR ENTRADA HOMBRE DE 24” 150# DE RECIPIENTES DE FILTROS DE ANTRACITA (FLA-A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M/N/O/P) HASTA UNA ALTURA DE 9 METROS




4. EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE LA HERRAMIENTA, EQUIPO, MAQUINARIA Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DESDE EL ALMACÉN DEL CONTRATISTA HASTA EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.


6. EL CONTRATISTA DEBERA APLICAR EL PROCEDIMIENTO DE ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS 300-40800-PSIA-052.




10. EL CONTRATISTA REALIZARA LAS MANIOBRAS REQUERIDAS PARA LA COLOCACION DE LAS BRIDAS DE 24” 150#.

11. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA EL EMPAQUE DE NEOPRENO DE 24” DE DIAMETRO COMO LO ESPECIFICA LA TABLA DE LA LISTA DE MATERIAL EN EL TAG.4 DEL PLANO H-01-Q.

12. EL CONTRATISTA CERRARA LOS REGISTROS ENTRADA HOMBRE.13. PEMEX SUMINISTRA ESPÁRRAGOS NUEVOS.14. EL CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR LOS TRABAJOS A LA SUPERVISIÓN DE

PEMEX.15. EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ORDEN Y


16 PZAS

10.

43RETIRO DE JUNTAS CIEGAS DE RECIPIENTES DE FILTROS DE ANTRACITA (FLA-A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M/N/O/P) HASTA UNA ALTURA DE 9 METROS

6”150#


2. EL CONTRATISTA REALIZARA CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE LA HERRAMIENTA DE TRABAJO, EQUIPO, MAQUINARIANECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DESDE EL ALMACÉN DEL CONTRATISTA HASTA EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL INTERIOR DE LA PLANTA.

3. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP): CASCO CON BARBIQUEJO, LENTES CONTRA IMPACTO, PANTALLA FACIAL, GUANTES DE NEOPRENO, PANTALON DE NEOPRENO, CHAMARRA DE NEOPRENO, PROTECCIÓN AUDITIVA Y CALZADO DE NEOPRENO.

4. PEMEX SUMINISTRARA LOS ESPARRAGOS NUEVOS.

32 PZA


- 70 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-105. EL CONTRATISTA SUMINISTRARA LOS EMPAQUES TIPO FLEXITALIC DE 6”

DIAM 150 #6. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPO,



8. EL CONTRATISTA REALIZARA LA CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA, CUSTODIA, ARMADO, DESARMADO Y RETIRO DE LOS ANDAMIOS DE JUNTA RAPIDA TIPO ROSETA Y CUÑA, EN LAS AREAS Y ALTURAS REQUERIDASDE HASTA 6 MTS PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS AMPARADOS EN EL CONCEPTO DE OBRA.



CARAS DE LAS BRIDAS.12. LA INSPECCIÓN POR PARTE DEL RESIDENTE DE OBRA, NO LIBERA AL


13. EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ORDEN Y LIMPIEZA, ANTES Y DESPUES DE CADA JORNADA DE TRABAJO Y DURANTE LA MISMA.

44RETIRO DE JUNTAS CIEGAS DE RECIPIENTES DE FILTROS DE ANTRACITA (FLA-A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M/N/O/P) 4”150#

IDEM AL ANTERIOR1. EL CONTRATISTA SUMINISTRARA LOS EMPAQUES TIPO FLEXITALIC DE 4”

DIAM 150 #32 PZAS.

45 DESMONTAJE DE MIRILLAS DE TRAMPA INFERIOR DE EQUIPOS UC-300 A/B/C/D Y UA-300 A/B/C/D (CATIONES Y ANIONES) HASTA UNA ALTURA DE 6 MTS.




4. EL CONTRATISTA REALIZARA EL DESMONTAJE DE MIRILLAS Y REALIZARA LA LIMPIEZA.



8 PZA


- 71 -


46 MONTAJE DE VALVULA ESFERICA DE 2” 150# Y MIRILLAS A EQUIPOS UC-300 A/B/C/D Y UA-300 A/B/C/D (CATIONES Y ANIONES) HASTA UNA ALTURA DE 6 MTS.




4. PEMEX-REFINACION SUMINISTRARA LAS VALVULAS Y ESPARRAGOS NUEVOS.

5. EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EFECTUAR LA LIMPIEZA DE LAS CARAS DE LAS BRIDAS PARA INSTALAR LA VALVULAS.

6. EL CONTRATISTA SUMINISTRARA EMPAQUES DE AMBAS CARAS DEL DIAMETRO Y LIBRAJE DE LAS BRIDAS FABRICADOS DE LAMINA DE TEFLON DE 1/8 DE ESPESOR.

7. EL CONTRATISTA COLOCARA LAS JUNTAS DE TEFLON EN AMBOS LADOS, MONTAR Y EMBRIDAR VALVULA Y MIRILLA.

8. EL CONTRATISTA ELIMINARA LAS FUGAS QUE SE TENGAN ENTRE BRIDAS, REALIZANDO UN REAPRIETE Y/O CAMBIARA LOS EMPAQUES, SIN COSTO PARA PEMEX.



8 PZAS.

47 DESMONTAJE DE VALVULA ESFERICA DE 2” DE DIAMETRO 150#. HASTA UNA ALTURA DE 6 MTS.




4. EL CONTRATISTA DEBERA CARGAR, ACARREAR, DESCARGAR, ARMAR Y DESARMAR LOS ANDAMIOS NECESARIOS Y SEGUROS PARA TENER ACCESO AL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DESDE EL EXTERIOR Y/O INTERIOR DE EQUIPOS Y UNIDADES.

5. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA A SU PERSONAL ARNES TIPO PARACAIDAS CON CABLE DE VIDA.

6. EL CONTRATISTA DESMONTARA LA VALVULAS.7. EL CONTRATISTA ACARREARA Y TRANSPORTARA LAS VALVULAS

HASTA DONDE INDIQUE EL RESIDENTE DE OBRA.8. LA INSPECCIÓN POR PARTE DEL RESIDENTE DE OBRA PEMEX

REFINACION, NO LIBERA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD DE CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS INDICADOS EN ESTAS ESPECIFICACIONES, PLANOS, CÓDIGOS Y NORMAS CORRESPONDIENTES.


4 PZA


- 72 -


48 MONTAJE DE VALVULA ESFERICA DE 2” DE DIAMETRO 150#. HASTA UNA ALTURA DE 6 MTS.







7. EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EFECTUAR LA LIMPIEZA DE LAS CARAS DE LAS BRIDAS PARA INSTALAR LA VALVULAS


9. EL CONTRATISTA MONTARA LA VALVULA, COLOCARA LAS JUNTAS DE TEFLON EN AMBOS LADOS Y EMBRIDARA.




4 PZAS.

49 DESMONTAJE DE VALVULA DE DIAFRAGMA TIPO VERTEDOR DE 1” 150#. HASTA UNA ALTURA DE 6 MTS.



3. EL CONTRATISTA REALIZARA LA CARGA Y ACARREO EQUIPO Y HERRAMIENTAS, AL PIE DE LA OBRA.



6. EL CONTRATISTA DESMONTARA LA VALVULA DE 1” 150#.7. EL CONTRATISTA ACARREARA Y TRANSPORTARA LAS VALVULAS

HASTA DONDE INDIQUE EL RESIDENTE DE OBRA DE OBRA.8. LA INSPECCIÓN POR PARTE DEL RESIDENTE DE OBRA, NO LIBERA


12 PZAS.


- 73 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-109. EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ORDEN Y


50 MONTAJE DE VALVULA DE DIAFRAGMA TIPO VERTEDOR DE 1” 150#. HASTA UNA ALTURA DE 6 MTS.







7. EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EFECTUAR LA LIMPIEZA DE LAS CARAS DE LAS BRIDAS PARA INSTALAR LA VALVULA.






12 PZAS.

51 DESMONTAJE DE VALVULA DE ESFERICA DE 1 ½” 150#. HASTA UNA ALTURA DE 6 MTS.






6. EL CONTRATISTA DESMONTARA LA VALVULA ESFERICA DE 1 ½” 7. EL CONTRATISTA ACARREARA Y TRANSPORTARA LAS VALVULAS

HASTA DONDE INDIQUE EL RESIDENTE DE OBRA.

7 PZA


- 74 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-108. LA INSPECCIÓN POR PARTE DEL RESIDENTE DE OBRA, NO LIBERA



52 MONTAJE DE VALVULA DE ESFERICA DE 1 ½” 150#. HASTA UNA ALTURA DE 6 MTS.






6. PEMEX-REFINACION SUMINISTRARA LAS VALVULAS Y ESPARRAGOS NUEVOS.7. EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EFECTUAR LA LIMPIEZA DE LAS

CARAS DE LAS BRIDAS PARA INSTALAR LA VALVULA. 8. EL CONTRATISTA SUMINISTRARA EMPAQUES DE AMBAS CARAS DEL

DIAMETRO Y LIBRAJE DE LAS BRIDAS FABRICADOS DE LAMINA DE TEFLON DE 1/8 DE ESPESOR.


10. EL CONTRATISTA ELIMINARA LAS FUGAS QUE SE TENGAN ENTRE BRIDAS, REALIZANDO UN REAPRIETE Y/O CAMBIARA LOS EMPAQUES, SIN COSTO PARA PEMEX



7 PZAS.







6. EL CONTRATISTA DESMONTARA LAS VALVULAS DE DIAFRAGMA

10 PZAS.


- 75 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-10TIPO VERTEDOR DE 2”

7. EL CONTRATISTA ACARREARA Y TRANSPORTARA LAS VALVULAS HASTA DONDE INDIQUE EL SUPERVISOR DE OBRA.










CARAS DE LAS BRIDAS PARA INSTALAR LA VALVULAS.8. EL CONTRATISTA SUMINISTRARA EMPAQUES DE AMBAS CARAS DEL


9. EL CONTRATISTA MONTARA LAS VALVULAS, COLOCARA LAS JUNTAS DE TEFLON EN AMBOS LADOS Y EMBRIDARA.


11. LA INSPECCIÓN POR PARTE DEL RESIDENTE DE OBRA PEMEX REFINACION, NO LIBERA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD DE CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS INDICADOS EN ESTAS ESPECIFICACIONES, PLANOS, CÓDIGOS Y NORMAS CORRESPONDIENTES.


10 PZAS.






2 PZAS.


- 76 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-105. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA A SU PERSONAL ARNES TIPO

PARACAIDAS CON CABLE DE VIDA.6. EL CONTRATISTA DESMONTARA LAS VALVULAS DE DIAFRAGMA TIPO

VERTEDOR DE 3”7. EL CONTRATISTA ACARREARA Y TRANSPORTARA LAS VALVULAS

HASTA DONDE INDIQUE EL RESIDENTE DE OBRA.8. LA INSPECCIÓN POR PARTE DEL RESIDENTE DE OBRA, NO LIBERA
















2 PZAS.

57 DESMONTAJE DE VALVULA ESFERICA DE 3” 150#.HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS.




4. EL CONTRATISTA DEBERA CARGAR, ACARREAR, DESCARGAR,

2 PZAS.


- 77 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-10ARMAR Y DESARMAR LOS ANDAMIOS NECESARIOS Y SEGUROS PARA TENER ACCESO AL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DESDE EL EXTERIOR Y/O INTERIOR DE EQUIPOS Y UNIDADES.


6. EL CONTRATISTA DESMONTARA LAS VALVULAS ESFERICAS DE 3”7. EL CONTRATISTA ACARREARA Y TRANSPORTARA LAS VALVULAS

HASTA DONDE INDIQUE EL SUPERVISOR DE OBRA.8. LA INSPECCIÓN POR PARTE DEL RESIDENTE DE OBRA, NO LIBERA



58 MONTAJE DE VALVULA ESFERICA DE 3” 150#.HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS.







CARAS DE LAS BRIDAS PARA INSTALAR LA VALVULA. 8. EL CONTRATISTA SUMINISTRARA EMPAQUES E AMBAS CARAS DE 3” 150# DE

LAS BRIDAS FABRICADOS DE LAMINA DE TEFLON DE 1/8 DE ESPESOR.9. EL CONTRATISTA MONTARA LAS VALVULAS, COLOCARA LAS JUNTAS DE

TEFLON EN AMBOS LADOS Y EMBRIDARA.10. EL CONTRATISTA ELIMINARA LAS FUGAS QUE SE TENGAN ENTRE BRIDAS,

REALIZANDO UN REAPRIETE Y/O CAMBIARA LOS EMPAQUES, SIN COSTO PARA PEMEX.

11. LA INSPECCIÓN POR PARTE DEL RESIDENTE DE OBRTA, NO LIBERA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD DE CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS INDICADOS EN ESTAS ESPECIFICACIONES, PLANOS, CÓDIGOS Y NORMAS CORRESPONDIENTES.


2 PZAS.

59 DESMONTAJE DE VALVULA DE DIAFRAGMA TIPO VERTEDOR DE 4” 150#. HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS




16 PZAS.


- 78 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-104. EL CONTRATISTA DEBERA CARGAR, ACARREAR, DESCARGAR,

ARMAR Y DESARMAR LOS ANDAMIOS NECESARIOS Y SEGUROS PARA TENER ACCESO AL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DESDE EL EXTERIOR Y/O INTERIOR DE EQUIPOS Y UNIDADES.


6. EL CONTRATISTA DESMONTARA LAS VALVULAS DE DIAFRAGMA TIPO VERTEDOR DE 4”

7. EL CONTRATISTA ACARREARA Y TRANSPORTARA LAS VALVULAS HASTA DONDE INDIQUE EL SUPERVISOR DE OBRA.



60 MONTAJE DE VALVULA DE DIAFRAGMA TIPO VERTEDOR DE 4” 150#. HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS













16 PZAS.

61 DESMONTAJE DE VALVULA DE DIAFRAGMA TIPO VERTEDOR DE 6” 150#, HASTA UNA ALTURA DE 6 METROS


2. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPO, REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (DE SU

15 PZAS.


- 79 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-10PROPIEDAD).




6. EL CONTRATISTA DESMONTARA LAS VALVULAS DE DIAFRAGMA TIPO VERTEDOR DE 6”

7. LA CONTRATISTA ACARREARA LA VALVULA HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL RESIDENTE DE OBRA.



62 MONTAJE DE VALVULA DE DIAFRAGMA TIPO VERTEDOR DE 6” 150#, HASTA UNA ALTURA DE 6 METROS













15 PZAS.


- 80 -


63 DESMONTAJE DE VALVULA DE MARIPOSA DE INSTALACION ENTRE BRIDAS DE 3” 150#, HASTA UNA ALTURA DE 6 METROS






6. EL CONTRATISTA DESMONTARA LAS VALVULAS DE MARIPOSA DE INSTALACION ENTRE BRIDAS DE 3”

7. EL CONTRATISTA ACARREARA Y TRANSPORTARA LAS VALVULAS HASTA DONDE INDIQUE EL RESIDENTE DE OBRA.



8 PZAS.

64 MONTAJE DE VALVULA DE MARIPOSA DE INSTALACION ENTRE BRIDAS DE 3” 150#, HASTA UNA ALTURA DE 6 METROS









9. EL CONTRATISTA MONTARA LA VALVULA, COLOCARA LAS JUNTAS DE TEFLON EN AMBOS LADOS Y EMBRIDARA


11. LA INSPECCIÓN POR PARTE DEL RESIDENTE DE OBRA, NO LIBERA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD DE CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS INDICADOS EN ESTAS ESPECIFICACIONES, PLANOS,

8 PZAS.


- 81 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-10CÓDIGOS Y NORMAS CORRESPONDIENTES.


65 DESMONTAJE DE VALVULA DE MARIPOSA DE INSTALACION ENTRE BRIDAS DE 4” 150#, HASTA UNA ALTURA DE 6 METROS.










6 PZAS.

66 MONTAJE DE VALVULA DE MARIPOSA DE INSTALACION ENTRE BRIDAS DE 4” 150#, HASTA UNA ALTURA DE 6 METROS.











6 PZA


- 82 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-1011. LA INSPECCIÓN POR PARTE DEL RESIDENTE DE OBRA, NO LIBERA AL



67 DESMONTAJE DE VALVULA DE MARIPOSA DE INSTALACION ENTRE BRIDAS DE 6” 150#, HASTA UNA ALTURA DE 6 METROS.






6. EL CONTRATISTA DESMONTARA LAS VALVULAS TIPO MARIPOSA DE INSTALACION ENTRE BRIDAS DE 6”




4 PZAS.

68MONTAJE DE VALVULA DE MARIPOSA DE INSTALACION ENTRE BRIDAS DE 6” 150#, HASTA UNA ALTURA DE 6 METROS.








4 PZAS.


- 83 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-108. EL CONTRATISTA SUMINISTRARA EMPAQUES DE AMBAS CARAS DEL






69DESMONTAJE Y MONTAJE DE VALVULA DE MARIPOSA DE INSTALACION ENTRE BRIDAS DE 8” 150#, HASTA UNA ALTURA DE 6METROS.






6. EL CONTRATISTA DESMONTARA LA VALVULA DE MARIPOSA DE INSTALACION ENTRE BRIDAS DE 8”




3 PZAS.

70MONTAJE DE VALVULA DE MARIPOSA DE INSTALACION ENTRE BRIDAS DE 8” 150#, HASTA UNA ALTURA DE 6 MTS.




3 PZAS.


- 84 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-104. EL CONTRATISTA DEBERA CARGAR, ACARREAR, DESCARGAR, ARMAR Y

DESARMAR LOS ANDAMIOS NECESARIOS Y SEGUROS PARA TENER ACCESO AL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DESDE EL EXTERIOR Y/O INTERIOR DE EQUIPOS Y UNIDADES.









71DESMONTAJE DE VALVULA DE MARIPOSA DE INSTALACION ENTRE BRIDAS DE 10” 150#, HASTA UNA ALTURA DE 6 METROS.










18 PZAS.


- 85 -


72MONTAJE DE VALVULA DE MARIPOSA DE INSTALACION ENTRE BRIDAS DE 10” 150#, HASTA UNA ALTURA DE 6 METROS.













18 PZAS.

73MONTAJE DE VALVULAS DUO-CHECK DE 8” 150# TIPO OBLEA WAFER CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:

HASTA 6.00 MTS DE ALTURA


2. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA EL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL NECESARIO PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS NECESARIOS EN EL SITIO DE LA OBRA, ASI COMO SU ESTANCIA EN MISMA.

3. EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON LA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS AMPARADOS EN LA REPARACION DE LAS VALVULAS.


5. EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERA 8 BRIDAS CIEGAS, EN LAS BRIDAS DE DONDE SE RETIRO LAS VALVULAS.

6. EL CONTRATISTA SUMINISTRARA 8 EMPAQUES DE TEFLON DEL

4 PZA


- 86 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-10DIAMETRO Y LIBRAJE DE LAS BRIDAS.

7. EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LOS ASIENTOS DE LA VALVULA Y MANTENIMIENTO AL MECANISMO DE APERTURA Y CIERRE DE LA MISMA.

8. EL CONTRATISTA MONTARA VALVULA. 9. EL CONTRATISTA DEBERA RETIRAR LAS TAPAS CIEGAS, REALIZARA LA

LIMPIEZA DE LAS CARAS DE LAS BRIDAS, MONTAR LA VALVULA CON SUS EMPAQUES NUEVOS.

10. EL CONTRATISTA DEBERA APRETAR LOS ESPARRAGOS DE FORMA ALTERNA Y UNIFORMEMENTE DE FORMA DEFINITIVA.

11. EL CONTRATISTA SUMINISTRARA LOS EMPAQUES DE TEFLON DEL DIAMETRO Y LIBRAJE DE LAS BRIDAS Y PEMEX PROPORCIONARA LOS ESPARRAGOS NUEVOS.

12. LA INSPECCIÓN SERA POR PARTE DE LA RESIDENCIA DE OBRA, NO LIBERA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD DE CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS INDICADOS EN ESTAS ESPECIFICACIONES, PLANOS, CÓDIGOS Y NORMAS CORRESPONDIENTES.


74MONTAJE DE VALVULAS DUO-CHECK DE 6” 150# TIPO OBLEA WAFER CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:

HASTA 6.00 MTS DE ALTURA.


2. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA EL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL NECESARIO PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS NECESARIOS EN EL SITIO DE LA OBRA, ASI COMO SU ESTANCIA EN MISMA.

3. EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON LA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS AMPARADOS EN LA REPARACION DE LAS VALVULAS.


5. EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERA 8 BRIDAS CIEGAS, EN LAS BRIDAS DE DONDE SE RETIRO LAS VALVULAS.

6. EL CONTRATISTA SUMINISTRARA 8 EMPAQUES DE TEFLON DEL DIAMETRO Y LIBRAJE DE LAS BRIDAS.

7. EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LOS ASIENTOS DE LA VALVULA Y MANTENIMIENTO AL MECANISMO DE APERTURA Y CIERRE DE LA MISMA.

8. EL CONTRATISTA MONTARA VALVULA. 9. EL CONTRATISTA DEBERA RETIRAR LAS TAPAS CIEGAS, REALIZARA LA

LIMPIEZA DE LAS CARAS DE LAS BRIDAS, MONTAR LA VALVULA CON SUS EMPAQUES NUEVOS.

10. EL CONTRATISTA DEBERA APRETAR LOS ESPARRAGOS DE FORMA ALTERNA Y UNIFORMEMENTE DE FORMA DEFINITIVA.

11. EL CONTRATISTA SUMINISTRARA LOS EMPAQUES DE TEFLON DEL DIAMETRO Y LIBRAJE DE LAS BRIDAS Y PEMEX PROPORCIONARA LOS ESPARRAGOS NUEVOS.

12. LA INSPECCIÓN SERA POR PARTE DE LA RESIDENCIA DE OBRA, NO LIBERA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD DE CUMPLIR CON

2 PZA


- 87 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-10TODOS LOS REQUISITOS INDICADOS EN ESTAS ESPECIFICACIONES, PLANOS, CÓDIGOS Y NORMAS CORRESPONDIENTES.


75DESMANTELAMIENTO Y DESMONTAJE DE ARREGLOS DE TUBERÍA CON CONEXIONES DE 2" DE DIÁMETRO CEDULA 80 ESPECIFICACION ASTM A 53 GR. B Y ASTM A 234 WCB. (CTO 005 UC 003 UDA-3) VER DIBUJO PTA-3


2. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA EQUIPO DE CORTE DE OXIACETILENO

3. EL CONTRATISTA DEBERA DE CONTAR CON SU PERSONAL DE CONTRAINCENDIO Y PROPORCINARLE EL EQUIPO Y HERRAMIENTAS NECESARIAS.


5. EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR TRAZO Y 2 CORTES DEL ARREGLO DE TUBERIA EXISTENTE CON EQUIPO DE CORTE DE OXIACETILENO.

6. EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA EL DESMONTAJE DEL ARREGLO DE LA TUBERÍA.

7. EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR MANEJO Y ERECCION DE LA TUBERÍA CON CONEXIONES.

8. EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR CARGA, ACARREO, DESCARGA Y ESTIBA DE LA TUBERÍA HASTA 3 KM., DESDE EL SITIO DE TRABAJO, HASTA EL LUGAR DONDE INDIQUE EL RESIDENTE D E OBRA.


2.0 ML

76FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ARREGLOS DE TUBERÍA CON CONEXIONES DE 2" DE DIÁMETRO CEDULA 80 ESPECIFICACION ASTM A 53 GR. B Y ASTM A 234 WCB. (CIRCUITO 005 UNIDAD DE CONTROL 003 UDA-3). VER DIBUJO PTA-3


2. EL CONTRATISTA DEBERA CONTAR CON MAQUINAS DE SOLDAR.3. EL CONTRATISTA DEBERA DE CONTAR CON SU PERSONAL DE

CONTRAINCENDIO Y PROPORCINARLE EL EQUIPO Y HERRAMIENTAS NECESARIAS.

4. EL CONTRATISTA DEBERA APLICAR EL PROCEDIMIENTO PARA BARRERAS DE SEGURIDAD 300-40800-PSIA-046


6. PEMEX PROPORCIONA LA TUBERIA Y ACCESORIOS.7. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA LA SOLDADURA.8. EL CONTRATISTA PREFABRICARA EL ARREGLO DE TUBERÍA.9. EL CONTRATISTA REALIZARA 6 SOLDADURAS DE 2” UTILIZANDO

ELECTRODO E-6010 PARA EL FONDEO Y ES E-7018 PARA RELLENO.10. EL CONTRATISTA REALIZARA EL RADIOGRAFIADO AL 100% DE LAS 6

SOLDADURAS.11. EL CONTRATISTA REALIZARA EL REDIOGRAFIADO DE LAS SOLDADURAS

REPARADAS SERA SIN COSTO PARA PEMEX.12. EL CONTRATISTA REALIZARA LA PRUEBA HIDROSTATICA DEL CIRCUITO

DE TUBERIA. 13. EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ORDEN Y


2.0 ML


- 88 -


77DESMANTELAMIENTO Y DESMONTAJE DE ARREGLO DE TUBERIA DE 3” CON INSERTO 1” DE DIAMETRO CON BRIDAS EN SUS EXTREMOS DE 150# CON RECUBRIMIENTO INTERIOR A BASE DE HULE DE (6.3 MM) CON UNA DUREZA DE 60° + 5° SHORE “A” EN CIRCUITO 003, UNIDAD DE CONTROL-008. VER DIBUJO PTA-5





5. EL CONTRATISTA DESMONTARA (DESEMBRIDARA 2 BRIDAS DE 3” 150# Y UNA DE 1” 150#) EL ARREGLO DE TUBERIA INCLUYE CONEXIONES Y ACCESORIOS.

6. EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR ESTIBA A UN LADO DEL SITIO DE TRABAJO DONDE INDIQUE A EL RESIDENTE DE OBRA.

7. EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR CARGA, ACARREO, DESCARGA Y ESTIBA DE LA TUBERÍA HASTA 3 KM., DESDE EL SITIO DE TRABAJO, HASTA EL LUGAR DONDE INDIQUE EL RESIDENTE DE OBRA.


2 PZA

78FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ARREGLO DE TUBERIA DE 3” CON INSERTO 1” DE DIAMETRO CON BRIDAS EN SUS EXTREMOS DE 150# CON RECUBRIMIENTO INTERIOR A BASE DE HULE DE (6.3 MM) CON UNA DUREZA DE 60° + 5° SHORE “A” EN CIRCUITO 003, UNIDAD DE CONTROL-008. VER DIBUJO PTA-5






6. PEMEX PROPORCIONA LA TUBERIA Y ACCESORIOS.7. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA LA SOLDADURA.8. EL CONTRATISTA PREFABRICARA EL ARREGLO DE TUBERÍA DE

ACUERDO DEL ISOMETRICO DE CTO 003, UC-008. 9. EL CONTRATISTA REALIZARA 4 SOLDADURAS DE 3”, Y 4 SOLDADURAS DE

1” UTILIZANDO ELECTRODO E-6010 PARA EL FONDEO Y E-7018 PARA VISTA.

10. EL CONTRATISTA REALIZARA EL RADIOGRAFIADO AL 100% DE 4 SOLDADURAS DE 3” Y 4 SOLDADURAS DE 1”.

11. EL CONTRATISTA REALIZARA EL REDIOGRAFIADO DE LAS SOLDADURAS REPARADAS SIN COSTO PARA PEMEX.

12. EL CONTRATISTA REALIZARA LA PRUEBA HIDROSTATICA DEL ARREGLO DE TUBERIA.

13. EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EFECTUAR LA LIMPIEZA DE LAS CARAS DE LAS BRIDAS PARA INSTALAR EL ARREGLO DE TUBERIA.

14. EL CONTRATISTA SUMINISTRARA 4 EMPAQUES DE 3” Y 4 DE 1” DE

2 PZA


- 89 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-10DIAMETRO Y LIBRAJE DE LAS BRIDAS FABRICADOS DE LAMINA DE TEFLON DE 1/8 DE ESPESOR.

15. EL CONTRATISTA MONTARA EL ARREGLO DE TUBERIA, COLOCARA LAS JUNTAS DE TEFLON EN AMBOS LADOS Y EMBRIDARA.




79DESMANTELAMIENTO Y DESMONTAJE DE ARREGLO DE TUBERIA DE 6” CON UN INSERTO 1 1/2” Y 2 INSERTOS DE 2” DE DIAMETRO CON BRIDAS EN SUS EXTREMOS DE 150# CON RECUBRIMIENTO INTERIOR A BASE DE HULE DE (6.3 MM) CON UNA DUREZA DE 60° + 5° SHORE “A” EN CIRCUITO 001, UNIDAD DE CONTROL-001. VER DIBUJO PTA-7





5. EL CONTRATISTA DESMONTARA EL ARREGLO DE TUBERIA (DESEMBRIDAR 2 BRIDAS DE 6” 150#, 1 BRIDA DE 1 ½” 150#, DESEMBRIDAR 2 BRIDAS DE 2” 150#) INCLUYE CONEXIONES Y ACCESORIOS.

6. EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR ESTIBA A UN LADO DEL SITIO DE TRABAJO DONDE INDIQUE EL RESIDENTE DE OBRA.

7. EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR CARGA, ACARREO, DESCARGA Y ESTIBA DE LA TUBERÍA HASTA 3 KM., DESDE EL SITIO DE TRABAJO, HASTA EL LUGAR DONDE EL RESIDENTE DE OBRA.


1 PZA

80FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ARREGLO DE TUBERIA DE 6” CON UN INSERTO 1 1/2” Y 2 INSERTOS DE 2” DE DIAMETRO CON BRIDAS EN SUS EXTREMOS DE 150# CON RECUBRIMIENTO INTERIOR A BASE DE HULE DE (6.3 MM) CON UNA DUREZA DE 60° + 5° SHORE “A” EN CIRCUITO 001, UNIDAD DE CONTROL-001. VER DIBUJO PTA-7







ACUERDO DEL ISOMETRICO DE CTO 001, UC-001.9. EL CONTRATISTA REALIZARA 2 SOLDADURAS DE 6”, 2 SOLDADURA DE 1

1 PZA


- 90 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-101/2” Y 4 SOLDADURAS DE 2” UTILIZANDO ELECTRODO E-6010 PARA EL FONDEO Y E-7018 PARA RELLENO Y/O VISTA.

10. EL CONTRATISTA REALIZARA EL RADIOGRAFIADO AL 100% DE 2 SOLDADURAS DE 6” Y 1 SOLDADURAS DE 1 1/2” Y 2 DE 2”.




14. EL CONTRATISTA SUMINISTRARA 2 EMPAQUES DE 6” Y 1 DE 11/2” Y 2 DE 2” DE DIAMETRO Y LIBRAJE DE LAS BRIDAS FABRICADOS DE LAMINA DE TEFLON DE 1/8 DE ESPESOR.





81DESMANTELAMIENTO Y DESMONTAJE DE ARREGLO DE TUBERIA DE 6” CON INSERTO 2” DE DIAMETRO CON BRIDAS EN SUS EXTREMOS DE 150# CON RECUBRIMIENTO INTERIOR A BASE DE HULE DE (6.3 MM) CON UNA DUREZA DE 60° + 5° SHORE “A” EN CIRCUITO 003, UNIDAD DE CONTROL-007. VER DIBUJO PTA-9





5. EL CONTRATISTA DESMONTARA EL ARREGLO DE TUBERIA INCLUYE CONEXIONES Y ACCESORIOS.




2 PZA


- 91 -


82FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ARREGLO DE TUBERIA DE 6” CON INSERTO 2” DE DIAMETRO CON BRIDAS EN SUS EXTREMOS DE 150# CON RECUBRIMIENTO INTERIOR A BASE DE HULE DE (6.3 MM) CON UNA DUREZA DE 60° + 5° SHORE “A” EN CIRCUITO 003, UNIDAD DE CONTROL-007. VER DIBUJO PTA-9







ACUERDO DEL ISOMETRICO DE CTO 003, UC-007.9. EL CONTRATISTA REALIZARA 4 SOLDADURAS DE 6”, Y 4 SOLDADURA DE

2” UTILIZANDO ELECTRODO E-6010 PARA EL FONDEO Y E-7018 PARA RELLENO Y/O VISTA.

10. EL CONTRATISTA REALIZARA EL RADIOGRAFIADO AL 100% DE 4 SOLDADURAS DE 6” Y 4 SOLDADURAS DE 2”.




14. EL CONTRATISTA SUMINISTRARA 3 EMPAQUES DE 6” Y 2 DE 2” DE DIAMETRO Y LIBRAJE DE LAS BRIDAS FABRICADOS DE LAMINA DE TEFLON DE 1/8 DE ESPESOR.





2 PZA

83 DESMANTELAMIENTO Y DESMONTAJE DE ARREGLOS DE TUBERIA DE 2” DE DIAMETRO 1.12 MTS DE LARGO, CON BRIDAS EN SUS EXTREMOS DE 150#, CON RECUBRIMIENTO INTERIOR A BASE DE HULE DE (6.3 MM) CON UNA DUREZA DE 60° + 5° SHORE “A” EN CIRCUITO 003, UNIDAD DE CONTROL-007. VER DIBUJO PTA-9.





5. EL CONTRATISTA DESMONTARA (1 CARRETE DE 1.12 MTS DE LONGITUD DE 2” DE DIAMETRO, DESEMBRIDARA 2 BRIDAS DE 2” DE DIAMETRO) EL ARREGLO DE TUBERIA INCLUYE CONEXIONES Y ACCESORIOS.

6. EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR ESTIBA A UN LADO DEL SITIO DE

1 PZA


- 92 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-10TRABAJO DONDE INDIQUE EL RESIDENTE DE OBRA.



84 FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ARREGLO DE TUBERIA DE 2” DE DIAMETRO CON BRIDAS EN SUS EXTREMOS DE 150# CON RECUBRIMIENTO INTERIOR A BASE DE HULE DE (6.3 MM) CON UNA DUREZA DE 60° + 5° SHORE “A” EN CIRCUITO 003, UNIDAD DE CONTROL-007. VER DIBUJO PTA-9.







ACUERDO DEL ISOMETRICO DE CTO 003, UC-007.9. EL CONTRATISTA REALIZARA 2 SOLDADURAS DE 2” UTILIZANDO

ELECTRODO E-6010 PARA EL FONDEO Y E-7018 PARA RELLENO Y/O VISTA.

10. EL CONTRATISTA REALIZARA EL RADIOGRAFIADO AL 100% DE 2 SOLDADURAS DE 2”

11. EL CONTRATISTA REALIZARA EL RADIOGRAFIADO DE LAS SOLDADURAS REPARADAS SIN COSTO PARA PEMEX.



14. EL CONTRATISTA SUMINISTRARA 2 EMPAQUES DE 2” DE DIAMETRO Y LIBRAJE DE LAS BRIDAS FABRICADOS DE LAMINA DE TEFLON DE 1/8 DE ESPESOR.





1 PZA

85 DESMANTELAMIENTO Y DESMONTAJE DE ARREGLOS DE TUBERIA DE 1” DE DIAMETRO CON BRIDAS EN SUS EXTREMOS



1 PZA


- 93 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-10DE 150#, CON RECUBRIMIENTO INTERIOR A BASE DE HULE DE (6.3 MM) CON UNA DUREZA DE 60° + 5° SHORE “A” EN CIRCUITO 003, UNIDAD DE CONTROL-007. VER DIBUJO PTA-9 .



5. EL CONTRATISTA DESMONTARA (1 CARRETE DE 1” DE DIAMETRO, DESEMBRIDARA 2 BRIDAS DE 1” DE DIAMETRO) EL ARREGLO DE TUBERIA INCLUYE CONEXIONES Y ACCESORIOS.


7. EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR CARGA, ACARREO, DESCARGA Y ESTIBA DE LA TUBERÍA HASTA 3 KM., DESDE EL SITIO DE TRABAJO, HASTA EL LUGAR DONDE INDIQUE EL RESIDENTE DE OBRA .


86 FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ARREGLO DE TUBERIA DE 1” DE DIAMETRO CON BRIDAS EN SUS EXTREMOS DE 150# CON RECUBRIMIENTO INTERIOR A BASE DE HULE DE (6.3 MM) CON UNA DUREZA DE 60° + 5° SHORE “A” EN CIRCUITO 003, UNIDAD DE CONTROL-007. VER DIBUJO PTA-9.






6. PEMEX PROPORCIONA LA TUBERIA Y ACCESORIOS.7. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA LA SOLDADURA.8. EL CONTRATISTA PREFABRICARA EL ARREGLO DE TUBERÍA DE ACUERDO

DEL ISOMETRICO DE CTO 003, UC-007.9. EL CONTRATISTA REALIZARA 2 SOLDADURAS DE 1” UTILIZANDO ELECTRODO

E-6010 PARA EL FONDEO Y E-7018 PARA RELLENO Y/O VISTA.10. EL CONTRATISTA REALIZARA EL RADIOGRAFIADO AL 100% DE 2 SOLDADURAS

DE 1” 11. EL CONTRATISTA REALIZARA EL RADIOGRAFIADO DE LAS SOLDADURAS

REPARADAS SIN COSTO PARA PEMEX.12. EL CONTRATISTA REALIZARA LA PRUEBA HIDROSTATICA DEL ARREGLO DE

TUBERIA.13. EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EFECTUAR LA LIMPIEZA DE LAS

CARAS DE LAS BRIDAS PARA INSTALAR EL ARREGLO DE TUBERIA.14. EL CONTRATISTA SUMINISTRARA 2 EMPAQUES DE 1” DE DIAMETRO Y LIBRAJE

DE LAS BRIDAS FABRICADOS DE LAMINA DE TEFLON DE 1/8 DE ESPESOR.15. EL CONTRATISTA MONTARA EL ARREGLO DE TUBERIA, COLOCARA LAS

JUNTAS DE TEFLON EN AMBOS LADOS Y EMBRIDARA.16. EL CONTRATISTA ELIMINARA LAS FUGAS QUE SE TENGAN ENTRE BRIDAS,

REALIZANDO UN REAPRIETE Y/O CAMBIARA LOS EMPAQUES, SIN COSTO PARA PEMEX.



1 PZA


- 94 -


87 DESMANTELAMIENTO Y DESMONTAJE DE ARREGLOS DE TUBERÍA CON CONEXIONES Y AISLAMIENTO TERMICO DE 2" DE DIÁMETRO CEDULA 80 ESPECIFICACION ASTM A 53 GR. B EN CIRCUITO-007 UNIDAD DE CONTROL-001 HASTA UNA ALTURA DE 9 MTS. VER DIBUJO PTA-11.


2. EL CONTRATISTA DEBERA CONTAR CON EQUIPO DE CORTE DE OXIACETILENO



5. EL CONTRATISTA DEBERA CARGAR, ACARREAR, DESCARGAR, ARMAR Y DESARMAR LOS ANDAMIOS NECESARIOS Y SEGUROS PARA TENER ACCESO AL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DESDE EL EXTERIOR AL INTERIOR DE EQUIPOS Y UNIDADES.


7. EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR TRAZO Y 3 CORTES DEL ARREGLO DE TUBERIA EXISTENTE. CON EQUIPO DE CORTE DE OXIACETILENO.





40 ML

88 FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ARREGLOS DE TUBERÍA CON CONEXIONES Y AISLAMIENTO TERMICO DE 2" DE DIÁMETRO CEDULA 80 ESPECIFICACION ASTM A 53 GR. B Y ASTM A 234 WCB. CIRCUITO -007 UNIDAD DE CONTROL-001 UDA-3 HASTA 9 MTS DE ALTURA. VER DIBUJO PTA-11.





5. EL CONTRATISTA DEBERA CARGAR, ACARREAR, DESCARGAR, ARMAR Y DESARMAR LOS ANDAMIOS NECESARIOS Y SEGUROS PARA TENER ACCESO AL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DESDE EL EXTERIOR AL INTERIOR DE EQUIPOS Y UNIDADES.




ACUERDO AL ISOMETRICO CTO-007 UC-00111. EL CONTRATISTA REALIZARA 12 SOLDADURAS DE 2” UTILIZANDO


12. EL CONTRATISTA REALIZARA EL RADIOGRAFIADO AL 100% DE LAS 12

40 ML


- 95 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-10SOLDADURAS.

13. EL CONTRATISTA REALIZARA EL REDIOGRAFIADO DE LAS SOLDADURAS REPARADAS SERA SIN COSTO PARA PEMEX.

14. EL CONTRATISTA REALIZARA LA PRUEBA HIDROSTATICA DEL CIRCUITO DE TUBERIA.

15. EL CONTRATISTA REALIZARA LA ELIMINACION DE FUGAS DE LAS PRUEBAS HIDROSTATICAS.


89 DESMANTELAMIENTO Y DESMONTAJE DE ARREGLOS DE TUBERÍA CON CONEXIONES DE 1" DE DIÁMETRO CEDULA 80 ESPECIFICACION ASTM A 53 GR. B Y ASTM A 234 WCB. (CIRCUITO 005 UNIDAD DE CONTROL 006 UDA-3). VER DIBUJO PTA-12


2. EL CONTRATISTA DEBERA CONTAR CON EQUIPO DE CORTE DE OXIACETILENO



5. EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR TRAZO Y CORTE DEL ARREGLO DE TUBERIA EXISTENTE.

6. EL CONTRATISTA EN SU DEFECTO REALIZARA EL DESEMBRIDADO DE 10 BRIDAS DE LA LINEA DE 1” DE DIAMETRO.





7 ML

90 FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ARREGLOS DE TUBERÍA CON CONEXIONES DE 1" DE DIÁMETRO CEDULA 80 ESPECIFICACION ASTM A 53 GR. B Y ASTM A 234 WCB. (CIRCUITO-005 UNIDAD DE CONTROL-006 UDA-3). VER DIBUJO PTA-12.






6. PEMEX SUMINISTRARA LA TUBERIA Y ACCESORIOS.7. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA LA SOLDADURA.8. EL CONTRATISTA PREFABRICARA EL ARREGLO DE TUBERÍA.9. EL CONTRATISTA REALIZARA 30 SOLDADURAS DE 1” UTILIZANDO


10. EL CONTRATISTA REALIZARA EL RADIOGRAFIADO AL 100% DE LAS 30 SOLDADURAS.

11. EL CONTRATISTA REALIZARA EL RADIOGRAFIADO DE LAS SOLDADURAS

7 ML


- 96 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-10REPARADAS SERA SIN COSTO PARA PEMEX.

12. EL CONTRATISTA REALIZARA LA PRUEBA HIDROSTATICA DEL CIRCUITO DE TUBERIA.

13. EL CONTRATISTA ELIMINARA FUGAS DE PRUEBAS HIDROSTATICAS.14. EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ORDEN Y


91 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE S. E. No. 2B-1 CONSTRUIDA A BASE DE LAMINA TROQUELADA, CALIBRE 18

1. DESMONTAJE DE PUERTA EXISTENTE DE 2 METROS DE ANCHO POR 3 METROS DE ALTURA.

2. SUMINISTRO DE PUERTA DE 2 METROS DE ANCHO POR 3 METROS DE ALTURA EN 2 HOJAS DE LAMINA TROQUELADA EN BOBLE PARED DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18, CON REFUERZO PARA CIERRE DE PUERTA HIDRAULICA RESISTENTE AL FUEGO POR UNA HORA MINIMO. CUMPLIR CON ASTM E2074 O EQUIVALENTE, NRF-048-PEMEX-2007 Y CON EL PUNTO 9.1.3 DE LA NORMA NOM-002-STPS. LA PUERTA DEBE EN EL INTERIOR CONTENER LANA MINERAL. LA PUERTA DEBE ABRIR HACIA AFUERA Y TENER BARRERA DE PANICO ACCIONADA POR SIMPLE PRESION DE PALANCA, CIERRA PUERTAS Y BISAGRAS DE USO RUDO Y MARCO DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON REFUERZO EN LAS BISAGRAS. NO DEBEN LOCALIZARSE HACIA EL LADO DEL PATIO DE TRANSFORMADORES NI DE LAS PLANTAS DE PROCESO. LAS PUERTAS DEBEN PODERSE ASEGURAR DESDE EL EXTERIOR CON CERRADURA O CANDADO Y LLAVE, ESTA FACILIDAD DEBE QUEDAR BLOQUEADA CUANDO SE TENGA EL PERSONAL LABORANDO DENTRO DEL CUARTO.

3. PREPARACION Y COLOCACION DE MARCO DE PUERTA.4. MONTAJE DE PUERTA.5. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES Y HERRAJES

NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.

1 PZA

92 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE S. E. No. 2B CONSTRUIDA A BASE DE LAMINA TROQUELADA, CALIBRE 18.

1. DESMONTAJE DE PUERTA EXISTENTE DE 3.5 METROS DE ANCHO POR 3 METROS DE ALTURA.

2. SUMINISTRO DE PUERTA DE 3.5 METROS DE ANCHO POR 3 METROS DE ALTURA EN 2 HOJAS DE LAMINA TROQUELADA EN BOBLE PARED DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18, CON REFUERZO PARA CIERRE DE PUERTA HIDRAULICA RESISTENTE AL FUEGO POR UNA HORA MINIMO. CUMPLIR CON ASTM E2074 O EQUIVALENTE, NRF-048-PEMEX-2007 Y CON EL PUNTO 9.1.3 DE LA NORMA NOM-002-STPS. LA PUERTA DEBE EN EL INTERIOR CONTENER LANA MINERAL. LA PUERTA DEBE ABRIR HACIA AFUERA Y TENER BARRERA DE PANICO ACCIONADA POR SIMPLE PRESION DE PALANCA, CIERRA PUERTAS Y BISAGRAS DE USO RUDO Y MARCO DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON REFUERZO EN LAS BISAGRAS. NO DEBEN LOCALIZARSE HACIA EL LADO DEL PATIO DE TRANSFORMADORES NI DE LAS PLANTAS DE PROCESO. LAS PUERTAS DEBEN PODERSE ASEGURAR DESDE EL EXTERIOR CON CERRADURA O CANDADO Y LLAVE, ESTA FACILIDAD DEBE QUEDAR BLOQUEADA CUANDO SE TENGA EL PERSONAL LABORANDO DENTRO DEL CUARTO.

3. PREPARACION Y COLOCACION DE MARCO DE PUERTA4. MONTAJE DE PUERTA5. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES Y HERRAJES


1 PZA


- 97 -


93 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE ACCESO DEL PERSONAL AL CUARTO DE BATERIAS Y AL CUARTO DE CABLES DE LA S. E. No. 2B CONSTRUIDA A BASE DE LAMINA TROQUELADA CALIBRE 18.

1. DESMONTAJE DE PUERTAS EXISTENTES DE 1 METRO DE ANCHO POR 3 METROS DE ALTURA.

2. SUMINISTRO DE PUERTA DE 1 METRO DE ANCHO POR 3 METROS DE ALTURA DE LAMINA TROQUELADA EN BOBLE PARED DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18, CON REFUERZO PARA CIERRE DE PUERTA HIDRAULICA RESISTENTE AL FUEGO POR UNA HORA MINIMO. CUMPLIR CON ASTM E2074 O EQUIVALENTE, NRF-048-PEMEX-2007 Y CON EL PUNTO 9.1.3 DE LA NORMA NOM-002-STPS. LA PUERTA DEBE EN EL INTERIOR CONTENER LANA MINERAL. LA PUERTA DEBE ABRIR HACIA AFUERA Y TENER BARRERA DE PANICO ACCIONADA POR SIMPLE PRESION DE PALANCA, CIERRA PUERTAS Y BISAGRAS DE USO RUDO Y MARCO DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON REFUERZO EN LAS BISAGRAS. NO DEBEN LOCALIZARSE HACIA EL LADO DEL PATIO DE TRANSFORMADORES NI DE LAS PLANTAS DE PROCESO. LAS PUERTAS DEBEN PODERSE ASEGURAR DESDE EL EXTERIOR CON CERRADURA O CANDADO Y LLAVE, ESTA FACILIDAD DEBE QUEDAR BLOQUEADA CUANDO SE TENGA EL PERSONAL LABORANDO DENTRO DEL CUARTO.

3. PREPARACION Y COLOCACION DE MARCO DE PUERTA4. MONTAJE DE PUERTA5. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES Y HERRAJES


1 PZA

FASE MECANICO

94MONTAJE DE BOMBAS BA-302 A/B ,MONTAJE Y FIJACIÓN EN SU BASE, NIVELACIÓN, ALINEACIÓN, ACOPLAMIENTO A MOTOR , EMBRIDAR TUBERÍAS DE SUCCIÓN Y DESCARGA, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN DE BOMBA DOSIFICADORA ELECTROMECÁNICA, MARCA: MILTON ROY, TIPO: MILROYAL “C” (DIAFRAGMA “HPD”) SIMPLEX. MODELO: MCH565-8GPBCDE1T1ST11NN11, CON VÁLVULA CHECK EN SUCCIÓN Y DESCARGA, VARIACIÓN DE SU CAUDAL EN UN RANGO DEL 10% AL 100% DE SU CAPACIDAD MEDIANTE AJUSTE ELECTRÓNICO, CON SEÑAL


2. LOS TRABAJOS INICIARÁN UNA VEZ QUE SE HAYAN TRAMITADO Y AUTORIZADO EL PERMISO DE TRABAJO RESPECTIVO Y QUE EL ÁREA OPERATIVA ENTREGUE EL EQUIPO, DEBIENDO ESTE ESTAR FUERA DE OPERACIÓN, DESENERGIZADO, ETIQUETADO, VACIADO O DEPRESIONADO Y PURGADO, VÁLVULAS BLOQUEADAS Y AISLADO CON JUNTAS CIEGAS. (EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAS JUNTAS CIEGAS SE EFECTUARÁN POR EL CONTRATISTA)

3. CARGA, DESCARGA Y ACARREO DE LA HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO NECESARIOS AL ALMACÉN Y/O INSTALACIONES DEL CONTRATISTA Y EN LO SUCESIVO, HASTA EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DENTRO DE LA PLANTA.RETIRO DE JUNTAS CIEGAS SUCCIÓN Y DESCARGA DE BOMBA, EMBRIDAR SUCCIÓN Y DESCARGA DE BOMBA

4. MONTAJE Y ANCLAJE DE BOMBA Y MOTOR EN SU BASE, NIVELACIÓN Y PREALINEAR LA BOMBA CON SU RESPECTIVO MOTOR Y TUBERÍAS DE SUCCIÓN Y DESCARGA. INCLUYE TODAS LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

5. ALINEAMIENTO FINAL DE LA BOMBA CON SU RESPECTIVO MOTOR, ASEGURÁNDOSE DE QUE LOS VALORES DE ALINEACIÓN SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS RANGOS PERMISIBLES Y A SATISFACCIÓN DEL RESIDENTE DE OBRA, INCLUYE ELABORACIÓN Y ENTREGA DE REPORTES (IMPRESO Y ELECTRÓNICO).

6. ACOPLAR BOMBA CON SU RESPECTIVO MOTOR7. EMBRIDAR BOMBA CON LÍNEAS DE SUCCIÓN Y DESCARGA, EFECTUANDO LA

CORRESPONDIENTE ALINEACIÓN ENTRE BRIDAS DE BOQUILLAS DE SUCCIÓN

2 PZAS


- 98 -


DE 4-20 MA, NEMA 4, 115 VOLTS, FLUIDO: ÁCIDO SULFÚRICO AL 98%, CAPACIDAD MÁXIMA: 78 A 780.0 GAL/HR, PRESIÓN DE SUCCIÓN: AHOGADA, PRESIÓN MÁXIMA DE DESCARGA: 130 PSIG, DIÁMETRO DE PISTÓN: 3 ½”, LONG. DE CARRERA: 3”, CARRERAS POR MINUTO: 113 SPM@1725 RPM, DIÁMETRO DE SUCCIÓN: 1½ ”150 # RF THREADED, DIÁMETRO DE DESCARGA: 1½” 150# RF THREADED , CONTRAPRESIÓN: 35 PSIA, MÁXIMA VISCOSIDAD: 390 CP, (DOS BOMBAS)

Y DESCARGA DE LA BOMBA CON CORRESPONDIENTES DE LA TUBERÍA DE SUCCIÓN Y DESCARGA, DEJANDO DICHA ALINEACIÓN DENTRO DE LOS RANGOS PERMISIBLES Y A SATISFACCIÓN DEL RESIDENTE DE OBRA. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS ESPÁRRAGOS Y EMPAQUES CORRESPONDIENTES CON SU RESPECTIVO APRIETE CORRECTO, ASÍ COMO LA ELABORACIÓN Y ENTREGA DE REPORTE RESPECTIVO (IMPRESO Y ELECTRÓNICO), EN DONDE SE INDIQUEN LOS VALORES A LOS QUE DEJÓ LA BOMBA, INDICANDO GRÁFICAMENTE EN EL DIBUJO RESPECTIVO.EL CONTRATISTA DEBERÁ DE SUMINISTRAR E INSTALAR JUNTAS ESPIROMETALICAS RELLENAS DE TEFLÓN CON ANILLO CENTRADOR INTERIOR Y EXTERIOR EN MATERIAL INOX. 304 DE 1 ½ “ 150 # CANTIDAD 2 PZAS. EL CONTRATISTA DEBERÁ SUMINISTRAR E INSTALAR ESPÁRRAGOS ASTM- 193 GRADO B-7 Y TUERCAS ASTM-A 194 GRADO 2H CANTIDAD 8 PZAS

8. LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA RETIRANDO EQUIPO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y/O OBRA FALSA UTILIZADA, VOLVIENDO EN SU CASO A INSTALAR AQUELLOS ELEMENTOS QUE SE HUBIESEN RETIRADO PARA DESPEJAR EL ÁREA.

9. PRUEBA CON CARGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL EQUIPO, PREVIA ELABORACIÓN, TRÁMITE Y AUTORIZACIÓN DEL PERMISO RESPECTIVO, MANTENIÉNDOLO EN SU OBSERVACIÓN DURANTE 72.0 HORAS, EFECTUANDO EN SU CASO LOS AJUSTES Y/O CORRECCIONES NECESARIAS, HASTA DEJAR EL EQUIPO OPERANDO CORRECTAMENTE DENTRO DE LOS RANGOS PERMISIBLES Y A SATISFACCIÓN DEL RESIDENTE DE OBRA, INCLUYE ELABORACIÓN Y TRÁMITE DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN CORRESPONDIENTE; ASÍ COMO TAMBIÉN DEL REPORTE RESPECTIVO DE LA PRUEBA, EL CUAL CONTENDRÁ LAS LECTURAS OBTENIDAS DE LOS PARÁMETROS MEDIDOS DURANTE ESTA (CORRIENTE DE ARRANQUE, CORRIENTE POR FASE, TEMPERATURA, PRESIÓN, VIBRACIÓN Y RUIDO)

10. EL CONTRATISTA DEBERÁ EXTENDER A FAVOR DE PEMEX LAS GARANTÍAS CORRESPONDIENTES A LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y COMPRENDIDOS EN ESTE ALCANCE.

11. EL CONTRATISTA ENTREGARÁ (IMPRESO Y ELECTRÓNICO) UN REPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, INCLUYENDO ENTRE OTROS: DIBUJOS, CROQUIS, RESULTADOS FINALES DE LAS VIBRACIONES Y FOTOGRAFÍAS.


- 99 -



- 100 -



- 101 -



- 102 -


95MONTAJE DE BOMBAS BA-303 A/B MONTAJE Y FIJACIÓN EN SU BASE, NIVELACIÓN, ALINEACIÓN, ACOPLAMIENTO CON MOTOR Y TUBERÍA DE SUCCIÓN Y DESCARGA, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN DE BOMBA DOSIFICADORA ELECTROMECÁNICA, MARCA: MILTON ROY, TIPO: MILROYAL “C” (DIAFRAGMA “HPD”) SIMPLEX. MODELO: MCH561-8HPBCBE1SEST11NN11, CON VÁLVULA CHECK EN SUCCIÓN Y DESCARGA, VARIACIÓN DE SU CAUDAL EN UN RANGO DEL 10% AL 100% DE SU CAPACIDAD MEDIANTE AJUSTE ELECTRÓNICO, CON SEÑAL DE 4-20 MA, NEMA 4, 115 VOLTS, FLUIDO: SOSA CAÚSTICA AL 50%, CAPACIDAD MÁXIMA: 50 A 587.0 GAL/HR, PRESIÓN DE SUCCIÓN: AHOGADA, PRESIÓN MÁXIMA DE DESCARGA: 60 PSIG, DIÁMETRO DE PISTÓN: 3 ½”, LONG. DE CARRERA: 3”, CARRERAS POR MINUTO: 85 SPM@1725 RPM, DIÁMETRO DE SUCCIÓN:

1½ ” 150 # RF THREADED, DIÁMETRO DE DESCARGA:1½”,150# RF THREADED, CONTRAPRESIÓN: 35 PSIA, MÁXIMA VISCOSIDAD: 1175 CP,


2. LOS TRABAJOS INICIARÁN UNA VEZ QUE SE HAYAN TRAMITADO Y AUTORIZADO EL PERMISO DE TRABAJO RESPECTIVO Y QUE EL ÁREA OPERATIVA ENTREGUE EL EQUIPO, DEBIENDO ESTE ESTAR FUERA DE OPERACIÓN, DESENERGIZADO, ETIQUETADO, VACIADO O DEPRESIONADO Y PURGADO, VÁLVULAS BLOQUEADAS Y AISLADO CON JUNTAS CIEGAS. (EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAS JUNTAS CIEGAS SE EFECTUARÁN POR EL CONTRATISTA)

3. CARGA, DESCARGA Y ACARREO DE LA HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO NECESARIOS AL ALMACÉN Y/O INSTALACIONES DEL CONTRATISTA Y EN LO SUCESIVO, HASTA EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DENTRO DE LA PLANTA.RETIRO DE JUNTAS CIEGAS SUCCIÓN Y DESCARGA DE BOMBA, EMBRIDAR SUCCIÓN Y DESCARGA DE BOMBA

4. MONTAJE Y ANCLAJE DE BOMBA Y MOTOR EN SU BASE, NIVELACIÓN Y PREALINEAR LA BOMBA CON SU RESPECTIVO MOTOR Y TUBERÍAS DE SUCCIÓN Y DESCARGA. INCLUYE TODAS LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

5. ALINEAMIENTO FINAL DE LA BOMBA CON SU RESPECTIVO MOTOR, ASEGURÁNDOSE DE QUE LOS VALORES DE ALINEACIÓN SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS RANGOS PERMISIBLES Y A SATISFACCIÓN DEL RESIDENTE DE OBRA, INCLUYE ELABORACIÓN Y ENTREGA DE REPORTES (IMPRESO Y ELECTRÓNICO).

6. ACOPLAR BOMBA CON SU RESPECTIVO MOTOR7. EMBRIDAR BOMBA CON LÍNEAS DE SUCCIÓN Y DESCARGA, EFECTUANDO LA

CORRESPONDIENTE ALINEACIÓN ENTRE BRIDAS DE BOQUILLAS DE SUCCIÓN Y DESCARGA DE LA BOMBA CON CORRESPONDIENTES DE LA TUBERÍA DE SUCCIÓN Y DESCARGA, DEJANDO DICHA ALINEACIÓN DENTRO DE LOS RANGOS PERMISIBLES Y A SATISFACCIÓN DEL RESIDENTE DE OBRA. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS ESPÁRRAGOS Y EMPAQUES CORRESPONDIENTES CON SU RESPECTIVO APRIETE CORRECTO, ASÍ COMO LA ELABORACIÓN Y ENTREGA DE REPORTE RESPECTIVO (IMPRESO Y ELECTRÓNICO), EN DONDE SE INDIQUEN LOS VALORES A LOS QUE DEJÓ LA BOMBA, INDICANDO GRÁFICAMENTE EN EL DIBUJO RESPECTIVO.EL CONTRATISTA DEBERÁ DE SUMINISTRAR E INSTALAR JUNTAS ESPIROMETALICAS RELLENAS DE TEFLÓN CON ANILLO CENTRADOR INTERIOR Y EXTERIOR EN MATERIAL INOX. 304 DE 1 ½ “ 150 # CANTIDAD 2 PZAS. EL CONTRATISTA DEBERÁ SUMINISTRAR E INSTALAR ESPÁRRAGOS ASTM- 193 GRADO B-7 Y TUERCAS ASTM-A 194 GRADO 2H CANTIDAD 8 PZAS

8. LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA RETIRANDO EQUIPO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y/O OBRA FALSA UTILIZADA, VOLVIENDO EN SU CASO A INSTALAR AQUELLOS ELEMENTOS QUE SE HUBIESEN RETIRADO PARA DESPEJAR EL ÁREA.

9. PRUEBA CON CARGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL EQUIPO, PREVIA ELABORACIÓN, TRÁMITE Y AUTORIZACIÓN DEL PERMISO RESPECTIVO, MANTENIÉNDOLO EN SU OBSERVACIÓN DURANTE 72.0 HORAS, EFECTUANDO EN SU CASO LOS AJUSTES Y/O CORRECCIONES NECESARIAS, HASTA DEJAR EL EQUIPO OPERANDO CORRECTAMENTE DENTRO DE LOS RANGOS

2 PZAS


- 103 -


(DOS BOMBAS)PERMISIBLES Y A SATISFACCIÓN DEL RESIDENTE DE OBRA, INCLUYE ELABORACIÓN Y TRÁMITE DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN CORRESPONDIENTE; ASÍ COMO TAMBIÉN DEL REPORTE RESPECTIVO DE LA PRUEBA, EL CUAL CONTENDRÁ LAS LECTURAS OBTENIDAS DE LOS PARÁMETROS MEDIDOS DURANTE ESTA (CORRIENTE DE ARRANQUE, CORRIENTE POR FASE, TEMPERATURA, PRESIÓN, VIBRACIÓN Y RUIDO)


11. EL CONTRATISTA ENTREGARÁ (IMPRESO Y ELECTRÓNICO) UN REPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, INCLUYENDO ENTRE OTROS: DIBUJOS, CROQUIS, RESULTADOS FINALES DE LAS VIBRACIONES Y FOTOGRAFÍAS.


- 104 -



- 105 -



- 106 -


96MONTAJE DE BOMBAS BA-300


3 PZAS


- 107 -


A/B/C CENTRÍFUGAS HORIZONTAL MARCA: GOULDS PUMPS, MODELO: 3196-MTX, TAMAÑO: 4X6-13, TEMPERATURA: 20°C, PRESIÓN DE SUCCIÓN: 0.1 KG/CM2, PRESIÓN DE DESCARGA: 5.0 KG/CM2, FLUIDO: TRANSFERENCIA DE AGUA, VISCOSIDAD: 1.2 CP, NPSH REQ.: 2.1 MTS., NPSH DISPONIBLE 8.57 MTS., VELOCIDAD: 1780 RPM, EFICIENCIA: 74%, BHP OP./MAX: 45/58, TIPO DE IMPULSOR: SEMIABIERTO, GASTO: NOR/MAX 135/181 M3/HR , SELLO: JOHN CRANE, NUM. DIB DEL SELLO: MX-SP-3018, TIPO: 1, TAMAÑO: 1.750”, PLAN: 7311, COPLE: MARCA: METASTREAM, MODELO: TSCS-0060, TIPO: ESPACIADOR. : RODAMIENTOS AXIAL: 5309 Y RADIAL: 6309.

INCLUYE ACOPLAR MOTOR Y TUBERÍA (SUCCIÓN Y DESCARGA), MONTAR A SU BASE, CARGA, ACARREO Y TRANSPORTE DE LA MISMA, ALINEAR, NIVELAR, FIJAR Y ACOPLAR (CON COPLE NUEVO) BOMBA A MOTOR Y TUBERÍA (SUCCIÓN Y DESCARGA). TAMBIÉN INCLUYE PRUEBA CON CARGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL CONJUNTO BOMBA Y SU RESPECTIVO MOTOR, MANTENIÉNDOLOS EN OBSERVACIÓN DURANTE 72.0 HORAS, HACIENDO EN CASO NECESARIO LOS AJUSTES Y CORRECCIONES

2. LOS TRABAJOS INICIARÁN UNA VEZ QUE SE HAYAN TRAMITADO Y AUTORIZADO EL PERMISO DE TRABAJO RESPECTIVO Y QUE EL ÁREA OPERATIVA ENTREGUE EL EQUIPO, DEBIENDO ESTE ESTAR FUERA DE OPERACIÓN, DESENERGIZADO, ETIQUETADO, VACIADO O DEPRESIONADO Y PURGADO, VÁLVULAS BLOQUEADAS Y AISLADO CON JUNTAS CIEGAS. (EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAS JUNTAS CIEGAS SE EFECTUARÁN POR EL CONTRATISTA).

3. CARGA, DESCARGA Y ACARREO DE LA HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO NECESARIOS DESDE EL ALMACÉN Y/O INSTALACIONES DEL CONTRATISTA GANADOR, HASTA EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DENTRO DE LA PLANTA.

4. MONTAJE DE BOMBA Y MOTOR EN SU BASE, NIVELACIÓN Y PREALINEAR ESTA CON SU RESPECTIVO MOTOR Y TUBERÍAS DE SUCCIÓN Y DESCARGA. INCLUYE TODAS LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

5. ALINEAMIENTO FINAL DE LA BOMBA CON SU RESPECTIVO MOTOR, ASEGURÁNDOSE DE QUE LOS VALORES DE ALINEAMIENTO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS RANGOS PERMISIBLES Y A SATISFACCIÓN DE PEMEX, INCLUYE ELABORACIÓN Y ENTREGA DE REPORTES (IMPRESO Y ELECTRÓNICO).

6. EMBRIDAR BOMBA CON TUBERÍA EFECTUANDO LA CORRESPONDIENTE ALINEACIÓN ENTRE BRIDAS DE BOQUILLAS DE SUCCIÓN Y DESCARGA DE LA BOMBA CON CORRESPONDIENTES DE LA TUBERÍA DE SUCCIÓN Y DESCARGA, DEJANDO DICHA ALINEACIÓN DENTRO DE LOS RANGOS PERMISIBLES Y A SATISFACCIÓN DE PEMEX. INCLUYE LA INSTALACIÓN DE LOS ESPÁRRAGOS Y EMPAQUES CORRESPONDIENTES CON SU RESPECTIVO APRIETE CORRECTO, ASÍ COMO LA ELABORACIÓN Y ENTREGA DE REPORTE RESPECTIVO (IMPRESO Y ELECTRÓNICO), EN DONDE SE INDIQUEN LOS VALORES A LOS QUE DEJÓ LA BOMBA, INDICANDO GRÁFICAMENTE EN EL DIBUJO RESPECTIVO. EL CONTRATISTA GANADOR DEBERÁ DE SUMINISTRAR E INSTALAR JUNTAS ESPIROMETALICAS RELLENAS DE TEFLÓN CON ANILLO CENTRADOR INTERIOR Y EXTERIOR EN MATERIAL INOX. 304 DE 4“ 150 # .CANTIDAD 3 PZAS.

7. EL CONTRATISTA DEBERÁ DE SUMINISTRAR E INSTALAR JUNTAS ESPIROMETALICAS RELLENASDE TEFLÓN CON ANILLO CENTRADOR INTERIOR Y EXTERIOR EN MATERIAL INOX. 304 DE 6“ 150 # .CANTIDAD 2 PZAS.

8. EL CONTRATISTA DEBERÁ SUMINISTRAR E INSTALAR ESPÁRRAGOS ASTM- 193 GRADO B-7 Y TUERCAS ASTM-A 194 GRADO 2H CANTIDAD 24 PZAS

9. ACOPLAMIENTO DE BOMBA CON SU RESPECTIVO MOTOR EFECTUAR PRUEBA HIDROSTÁTICA A LA PRESIÓN (10KG/CM2) PROYECTADA.

10. LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA RETIRANDO EQUIPO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y/O OBRA FALSA UTILIZADA, VOLVIENDO EN SU CASO A INSTALAR AQUELLOS ELEMENTOS QUE SEGÚN EL PUNTO 5 DE ESTE ALCANCE SE HUBIESEN RETIRADO PARA DESPEJAR EL ÁREA.

11. PRUEBA CON CARGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL EQUIPO, PREVIA ELABORACIÓN, TRÁMITE Y AUTORIZACIÓN DEL PERMISO RESPECTIVO, MANTENIÉNDOLO EN SU OBSERVACIÓN DURANTE 72.0 HORAS, EFECTUANDO EN SU CASO LOS AJUSTES Y/O CORRECCIONES NECESARIAS, HASTA DEJAR EL EQUIPO OPERANDO CORRECTAMENTE DENTRO DE LOS RANGOS PERMISIBLES Y A SATISFACCIÓN DE PEMEX, INCLUYE ELABORACIÓN Y TRÁMITE DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN CORRESPONDIENTE; ASÍ COMO TAMBIÉN DEL REPORTE RESPECTIVO DE LA PRUEBA, EL CUAL


- 108 -


NECESARIAS PARA LA CORRECTA OPERACIÓN DEL EQUIPO, HASTA DEJARLO A SATISFACCIÓN DE PEMEX RESPECTO A LOS TRABAJOS EJECUTADOS. (3 BOMBAS)

MANUAL DEL FABRICANTE

NO. MGD-SEC-038606

CONTENDRÁ LAS LECTURAS OBTENIDAS DE LOS PARÁMETROS MEDIDOS DURANTE ESTA (CORRIENTE DE ARRANQUE, CORRIENTE POR FASE, TEMPERATURA, PRESIÓN, VIBRACIÓN Y RUIDO).

12. EL CONTRATISTA GANADOR DEBERÁ EXTENDER A FAVOR DE PEMEX LAS GARANTÍAS CORRESPONDIENTES A LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y COMPRENDIDOS EN ESTE ALCANCE.

13. LAS PARTES DE LA BOMBA QUE FUERON SUSTITUIDAS DEBERÁN SER ENVIADAS AL CENTRO DE ACOPIO QUE PARA TAL FIN TIENE LA REFINERÍA Y DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO Y NORMATIVIDAD VIGENTES, DEBIENDO EL CONTRATISTA GANADOR ELABORAR Y TRAMITAR TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA, LA CUAL DEBE INCLUIR FOTOGRAFÍAS NECESARIAS, ASÍ COMO EFECTUAR LA CARGA, ACARREO Y DESCARGA HASTA DICHO CENTRO DE ACOPIO CON EQUIPO Y PERSONAL PROPORCIONADO POR EL CONTRATISTA.

14. EL CONTRATISTA ENTREGARÁ (IMPRESO Y ELECTRÓNICO) UN REPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, INCLUYENDO ENTRE OTROS: DIBUJOS, CROQUIS Y FOTOGRAFÍAS.

15. LAS PARTES NUEVAS QUE SE INSTALEN EN LA BOMBA DEBERÁN SER ORIGINALES Y DEBERÁN DE ENTREGAR DOCUMENTOS Y REGISTROS DE CALIDAD DE MATERIALES Y REGISTROS DE ORIGINALIDAD DEL FABRICANTE.

97MONTAJE DE BOMBAS BA-301A/B CENTRÍFUGAS HORIZONTAL MARCA: GOULDS PUMPS, MODELO: 3196-MTX, TAMAÑO: 3X4-13, TEMPERATURA: 20°C, PRESIÓN DE SUCCIÓN: 0.8 Kg./cm2, PRESIÓN DE DESCARGA: 4.39 Kg./cm2, FLUIDO: RECIRCULACIÓN DE AGUA, VISCOSIDAD: 1.2 CP, NPSH REQ.: 2.3 Mts., NPSH DISPONIBLE 7.8 Mts., VELOCIDAD: 1800 RPM, EFICIENCIA: 73%, BHP OP./MAX: 15.5/18.6, TIPO DE IMPULSOR: SEMIABIERTO, GASTO: 116 M3/HR , SELLO: JOHN CRANE, NUM. DIB DEL SELLO: MX-SP-3071, TIPO: 1, TAMAÑO: 1.750”, PLAN: 11, COPLE: MARCA: METASTREAM, MODELO: TSCS-0027-0056, TIPO: ESPACIADOR. BALEROS:


2. LOS TRABAJOS INICIARÁN UNA VEZ QUE SE HAYAN TRAMITADO Y AUTORIZADO EL PERMISO DE TRABAJO RESPECTIVO Y QUE EL ÁREA OPERATIVA ENTREGUE EL EQUIPO, DEBIENDO ESTE ESTAR FUERA DE OPERACIÓN, DESENERGIZADO, ETIQUETADO, VACIADO O DEPRESIONADO Y PURGADO, VÁLVULAS BLOQUEADAS Y AISLADO CON JUNTAS CIEGAS. (EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAS JUNTAS CIEGAS SE EFECTUARÁN POR EL CONTRATISTA).

3. CARGA, DESCARGA Y ACARREO DE LA HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO NECESARIOS DESDE EL ALMACÉN Y/O INSTALACIONES DEL CONTRATISTA GANADOR, HASTA EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DENTRO DE LA PLANTA.

4. MONTAJE DE BOMBA Y MOTOR EN SU BASE, NIVELACIÓN Y PREALINEAR ESTA CON SU RESPECTIVO MOTOR Y TUBERÍAS DE SUCCIÓN Y DESCARGA. INCLUYE TODAS LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

5. ALINEAMIENTO FINAL DE LA BOMBA CON SU RESPECTIVO MOTOR, ASEGURÁNDOSE DE QUE LOS VALORES DE ALINEAMIENTO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS RANGOS PERMISIBLES Y A SATISFACCIÓN DE PEMEX, INCLUYE ELABORACIÓN Y ENTREGA DE REPORTES (IMPRESO Y ELECTRÓNICO).

6. EMBRIDAR BOMBA CON TUBERÍA EFECTUANDO LA CORRESPONDIENTE ALINEACIÓN ENTRE BRIDAS DE BOQUILLAS DE SUCCIÓN Y DESCARGA DE LA BOMBA CON CORRESPONDIENTES DE LA TUBERÍA DE SUCCIÓN Y DESCARGA, DEJANDO DICHA ALINEACIÓN DENTRO DE LOS RANGOS PERMISIBLES Y A SATISFACCIÓN DE PEMEX. INCLUYE LA INSTALACIÓN DE LOS ESPÁRRAGOS Y EMPAQUES CORRESPONDIENTES CON SU RESPECTIVO APRIETE CORRECTO, ASÍ COMO LA ELABORACIÓN Y ENTREGA DE REPORTE RESPECTIVO (IMPRESO Y ELECTRÓNICO), EN DONDE SE

2 PZAS


- 109 -


RODAMIENTO AXIAL: 5309, RADIAL:6309.

INCLUYE ACOPLAR MOTOR Y TUBERÍA (SUCCIÓN Y DESCARGA), MONTAR A SU BASE, CARGA, ACARREO Y TRANSPORTE DE LA MISMA, ALINEAR, NIVELAR, FIJAR Y ACOPLAR (CON COPLE NUEVO) BOMBA A MOTOR Y TUBERÍA (SUCCIÓN Y DESCARGA). TAMBIÉN INCLUYE PRUEBA CON CARGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL CONJUNTO BOMBA Y SU RESPECTIVO MOTOR, MANTENIÉNDOLOS EN OBSERVACIÓN DURANTE 72.0 HORAS, HACIENDO EN CASO NECESARIO LOS AJUSTES Y CORRECCIONES NECESARIAS PARA LA CORRECTA OPERACIÓN DEL EQUIPO, HASTA DEJARLO A SATISFACCIÓN DE PEMEX RESPECTO A LOS TRABAJOS EJECUTADOS. TODAS LAS PIEZAS REEMPLAZADAS SE DEVOLVERAN A PEMEX.

(DOS BOMBAS)

MANUAL DEL FABRICANTE

No. MGD-SEC-038606

INDIQUEN LOS VALORES A LOS QUE DEJÓ LA BOMBA, INDICANDO GRÁFICAMENTE EN EL DIBUJO RESPECTIVO. EL CONTRATISTA GANADOR DEBERÁ DE SUMINISTRAR E INSTALAR JUNTAS ESPIROMETALICAS RELLENAS DE TEFLÓN CON ANILLO CENTRADOR INTERIOR Y EXTERIOR EN MATERIAL INOX. 304 DE 4“ 150 # .CANTIDAD 3 PZAS.

7. EL CONTRATISTA DEBERÁ DE SUMINISTRAR E INSTALAR JUNTAS ESPIROMETALICAS RELLENASDE TEFLÓN CON ANILLO CENTRADOR INTERIOR Y EXTERIOR EN MATERIAL INOX. 304 DE 6“ 150 # .CANTIDAD 2 PZAS.

8. EL CONTRATISTA DEBERÁ SUMINISTRAR E INSTALAR ESPÁRRAGOS ASTM- 193 GRADO B-7 Y TUERCAS ASTM-A 194 GRADO 2H CANTIDAD 24 PZAS

9. ACOPLAMIENTO DE BOMBA CON SU RESPECTIVO MOTOR EFECTUAR PRUEBA HIDROSTÁTICA A LA PRESIÓN (10KG/CM2) PROYECTADA.


11. PRUEBA CON CARGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL EQUIPO, PREVIA ELABORACIÓN, TRÁMITE Y AUTORIZACIÓN DEL PERMISO RESPECTIVO, MANTENIÉNDOLO EN SU OBSERVACIÓN DURANTE 72.0 HORAS, EFECTUANDO EN SU CASO LOS AJUSTES Y/O CORRECCIONES NECESARIAS, HASTA DEJAR EL EQUIPO OPERANDO CORRECTAMENTE DENTRO DE LOS RANGOS PERMISIBLES Y A SATISFACCIÓN DE PEMEX, INCLUYE ELABORACIÓN Y TRÁMITE DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN CORRESPONDIENTE; ASÍ COMO TAMBIÉN DEL REPORTE RESPECTIVO DE LA PRUEBA, EL CUAL CONTENDRÁ LAS LECTURAS OBTENIDAS DE LOS PARÁMETROS MEDIDOS DURANTE ESTA (CORRIENTE DE ARRANQUE, CORRIENTE POR FASE, TEMPERATURA, PRESIÓN, VIBRACIÓN Y RUIDO).

12. EL CONTRATISTA GANADOR DEBERÁ EXTENDER A FAVOR DE PEMEX LAS GARANTÍAS CORRESPONDIENTES A LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y COMPRENDIDOS EN ESTE ALCANCE.

13. LAS PARTES DE LA BOMBA QUE FUERON SUSTITUIDAS DEBERÁN SER ENVIADAS AL CENTRO DE ACOPIO QUE PARA TAL FIN TIENE LA REFINERÍA Y DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO Y NORMATIVIDAD VIGENTES, DEBIENDO EL CONTRATISTA GANADOR ELABORAR Y TRAMITAR TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA, LA CUAL DEBE INCLUIR FOTOGRAFÍAS NECESARIAS, ASÍ COMO EFECTUAR LA CARGA, ACARREO Y DESCARGA HASTA DICHO CENTRO DE ACOPIO CON EQUIPO Y PERSONAL PROPORCIONADO POR EL CONTRATISTA.

14. EL CONTRATISTA ENTREGARÁ (IMPRESO Y ELECTRÓNICO) UN REPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, INCLUYENDO ENTRE OTROS: DIBUJOS, CROQUIS Y FOTOGRAFÍAS.

15. LAS PARTES NUEVAS QUE SE INSTALEN EN LA BOMBA DEBERÁN SER ORIGINALES Y DEBERÁN DE ENTREGAR DOCUMENTOS Y REGISTROS DE CALIDAD DE MATERIALES Y REGISTROS DE ORIGINALIDAD DEL FABRICANTE.

98DESMONTAJE, REHABILITACION Y

1. SUMINISTRAR EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS TODOS LOS MATERIALES CONSUMIBLES Y, CUANDO ASÍ SE INDIQUE EXPRESAMENTE EN EL ANEXO "C" DEL CONTRATO.

2. ELABORACIÓN Y TRÁMITE DEL O LOS PERMISOS DE TRABAJO NECESARIOS Y

1 PZA


- 110 -


MONTAJE EN SU BASE, NIVELACIÓN, ALINEACIÓN, ACOPLAMIENTO DE VENTILADOR CENTRIFUGO VB-302 A, REPARACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO DE ÁLABES INCLINADOS HACIA ATRÁS MARCA: ARMEE-CHICAGO, DISEÑO: IO, TIPO: A, TAMAÑO 22 ¼ AL 90%, CLASE: II, ARREGLO 8, E.S., ROT CCW, VOLUMEN: 4807 FT3/MIN, 1740 RPM, DESC BH. PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN DE VENTILADOR. (INCLUYE SUMINISTRO DE BASE, FILTROS DE AIRE, TOLVAS, SOPORTES CHUMACERAS), FLECHA DE TRASMISIÓN, TORNILLERÍA, CARCAZAS Y ACOPLAMIENTO DE LAINAS). TAG. DEL EQUIPO: VB-302-A(UN VENTILADOR)

CON LA FRECUENCIA REQUERIDA.3. LOS TRABAJOS INICIARÁN UNA VEZ QUE SE HAYAN TRAMITADO Y

AUTORIZADO EL PERMISO DE TRABAJO RESPECTIVO Y QUE EL ÁREA OPERATIVA ENTREGUE EL EQUIPO, DEBIENDO ESTE ESTAR FUERA DE OPERACIÓN, DESENERGIZADO, CANDADEADO Y ETIQUETADO.

4. CARGA, DESCARGA Y ACARREO DE LA HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO NECESARIOS AL ALMACÉN Y/O INSTALACIONES DEL CONTRATISTA Y EN LO SUCESIVO, HASTA EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DENTRO DE LA PLANTA.

5. DEJAR LIBRE EL VENTILADOR Y MOTOR. DESANCLANDO DE SU BASE Y DESACOPLANDO DE SU RESPECTIVO MOTOR Y DUCTO DE SUCCIÓN, BRIDA DE DESCARGA Y AUXILIARES.

6. DESMONTAR EL VENTILADOR, INCLUYE TODAS LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA TAL FIN, AÚN AQUELLAS REQUERIDAS PARA DESPEJAR EL ÁREA DE ELEMENTOS QUE INTERFIERAN,

7. EL VENTILADOR DEBERÁ SER BALANCEADO DE ACUERDO A LA NORMA API 684,ISO 1940, ANSI S2.41 RESPETANDO LOS PARÁMETROS DE VIBRACIÓN DE ACUERDO A ESTAS NORMAS. EL CONTRATISTA PROPORCIONA TODOS LOS MEDIOS COMO EQUIPO, MAQUINARIA Y PERSONAL ESPECIALIZADO CON EXPERIENCIA COMPROBADA CON DOCUMENTOS OFICIALES Y AVALADA POR EL RESIDENTE DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

8. MONTAJE DE VENTILADOR Y MOTOR EN SU BASE, NIVELACIÓN Y PRE-ALINEAR CON SU RESPECTIVO MOTOR. INCLUYE TODAS LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y PERSONAL ESPECIALIZADO CON EXPERIENCIA COMPROBADA CON DOCUMENTOS OFICIALES Y AVALADOS POR EL RESIDENTE DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

9. ACOPLAMIENTO DEL VENTILADOR CON SU RESPECTIVO MOTOR.10. ALINEAMIENTO FINAL DEL VENTILADOR CON SU RESPECTIVO MOTOR,

ASEGURÁNDOSE DE QUE LOS VALORES DE ALINEACIÓN SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS RANGOS PERMISIBLES Y A SATISFACCIÓN DE PEMEX, INCLUYE ELABORACIÓN Y ENTREGA DE REPORTES (IMPRESO Y ELECTRÓNICO).

11. ACOPLAMIENTO DEL VENTILADOR EFECTUANDO LA CORRESPONDIENTE ALINEACIÓN ENTRE BRIDA DE DUCTO DE DESCARGA DEL VENTILADOR CON CORRESPONDIENTES DEL DUCTO DESCARGA A SATISFACCIÓN DEL RESIDENTE DE OBRA. INCLUYE LA INSTALACIÓN DE LA TORNILLERÍA Y EMPAQUES CORRESPONDIENTES CON SU RESPECTIVO APRIETE CORRECTO, ASÍ COMO LA ELABORACIÓN Y ENTREGA DE REPORTE RESPECTIVO (IMPRESO Y ELECTRÓNICO), EN DONDE SE INDIQUEN LOS VALORES A LOS QUE DEJÓ EL VENTILADOR, INDICANDO GRÁFICAMENTE EN EL REPORTE RESPECTIVO.

12. EL CONTRATISTA DEBERÁ DE SUMINISTRAR E INSTALAR LOS ELEMENTOS FILTRANTES PARA AIRE .MARCA: VECO . MODELO: T4-A , TAMAÑO: 24X24X5 7/8” PARAR UNA CAPACIDAD DE 1000 (PCM) PARA UNA CAÍDA DE PRESIÓN 0.50 (PULG. C.A.) CANTIDAD: 4 PZAS. MODELO: JGCA-060-1, TAMAÑO: 24X24X3/4”, DE CARBÓN ACTIVADO GRANULADO, MARCO DE LÁMINA GALVANIZADA, CANTIDAD: 8 PIEZAS.

13. EL CONTRATISTA DEBERÁ DE SUMINISTRAR E INSTALAR LOS SOPORTES .MARCA: SKF, MODELO: SYKC 1 7/16” TR/VZ393 2 PZAS

14. EL CONTRATISTA DEBERÁ DE SUMINISTRAR E INSTALAR COPLE DE LAINAS. MARCA: METASTREAM, MODELO: TSCS-0060, TIPO: ESPACIADOR U OTRO DE CARACTERÍSTICAS IGUALES O SUPERIORES CANTIDAD : 1 PZA


- 111 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-10CANTIDAD 1 PIEZA


16. PRUEBA CON CARGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL EQUIPO, PREVIA ELABORACIÓN, TRÁMITE Y AUTORIZACIÓN DEL PERMISO RESPECTIVO, MANTENIÉNDOLO EN SU OBSERVACIÓN DURANTE 72.0 HORAS, EFECTUANDO EN SU CASO LOS AJUSTES Y/O CORRECCIONES NECESARIAS, HASTA DEJAR EL EQUIPO OPERANDO CORRECTAMENTE DENTRO DE LOS RANGOS PERMISIBLES Y A SATISFACCIÓN DEL RESIDENTE DE OBRA , INCLUYE ELABORACIÓN Y TRÁMITE DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN CORRESPONDIENTE; ASÍ COMO TAMBIÉN DEL REPORTE RESPECTIVO DE LA PRUEBA, EL CUAL CONTENDRÁ LAS LECTURAS OBTENIDAS DE LOS PARÁMETROS MEDIDOS DURANTE ESTA (CORRIENTE DE ARRANQUE, CORRIENTE POR FASE, TEMPERATURA, PRESIÓN, VIBRACIÓN Y RUIDO)


18. EL CONTRATISTA ENTREGARÁ (IMPRESO Y ELECTRÓNICO) UN REPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, INCLUYENDO ENTRE OTROS: REPORTES, CROQUIS, RESULTADOS FINALES DE LAS VIBRACIONES Y FOTOGRAFÍAS.

19. EL CONTRATISTA GANADOR DEBERÁ DE ENTREGAR TODOS LOS DOCUMENTOS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD, ORIGINALIDAD Y MANUAL DEL VENTILADOR DEL FABRICANTE ASÍ COMO TAMBIÉN EL DOSSIER DE CALIDAD 3 JUEGOS.

99DESMONTAJE, REHABILITACION Y MONTAJE EN SU BASE, NIVELACIÓN, ALINEACIÓN, ACOPLAMIENTO DE VENTILADOR CENTRIFUGO VB-302 B, REPARACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO DE ÁLABES INCLINADOS HACIA ATRÁS MARCA: ARMEE-CHICAGO, DISEÑO: IO, TIPO: A, TAMAÑO 22 ¼

1. SUMINISTRAR EN SITIO DE LOS TRABAJOS TODOS LOS MATERIALES CONSUMIBLES Y, CUANDO ASÍ SE INDIQUE EXPRESAMENTE EN EL ANEXO "C" DEL CONTRATO.


3. LOS TRABAJOS INICIARÁN UNA VEZ QUE SE HAYAN TRAMITADO Y AUTORIZADO EL PERMISO DE TRABAJO RESPECTIVO Y QUE EL ÁREA OPERATIVA ENTREGUE EL EQUIPO, DEBIENDO ESTE ESTAR FUERA DE OPERACIÓN, DESENERGIZADO, ETIQUETADO Y CANDADEADO.

4. CARGA, DESCARGA Y ACARREO DE LA HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO NECESARIOS AL ALMACÉN Y/O INSTALACIONES DEL CONTRATISTA Y EN LO SUCESIVO, HASTA EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DENTRO DE LA PLANTA.

5. DEJAR LIBRE EL VENTILADOR Y MOTOR. DESANCLANDO DE SU BASE Y DESACOPLANDO DE SU RESPECTIVO MOTOR Y DUCTO DE SUCCIÓN, BRIDA DE DESCARGA Y AUXILIARES.

6. DESMONTAR EL VENTILADOR, INCLUYE TODAS LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA TAL FIN, AÚN AQUELLAS REQUERIDAS PARA DESPEJAR EL ÁREA DE ELEMENTOS QUE INTERFIERAN,

7. EL VENTILADOR DEBERÁ SER BALANCEADO DE ACUERDO A LA NORMA API 684,ISO 1940,ANSI S2.41 RESPETANDO LOS PARÁMETROS DE VIBRACIÓN DE ACUERDO A ESTAS NORMAS. EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ TODOS LOS MEDIOS COMO EQUIPO, MAQUINARIA Y PERSONAL ESPECIALIZADO CON EXPERIENCIA COMPROBADA CON DOCUMENTOS OFICIALES Y AVALADA POR EL RESIDENTE DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

1 PZA


- 112 -


AL 90%, CLASE: II, ARREGLO 8, E.S., ROT CW, VOLUMEN: 4807 FT3/MIN, 1740 RPM, DESC BH. PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN DE VENTILADOR. (INCLUYE SUMINISTRO DE BASE, FILTROS DE AIRE, TOLVAS, SOPORTES (CHUMACERAS), FLECHA DE TRASMICIÓN, TORNILLERÍA, CARCAZAS Y ACOPLAMIENTO DE LAINAS). TAG. DEL EQUIPO: VB-302-B. (UN VENTILADOR)

8. MONTAJE DE VENTILADOR Y MOTOR EN SU BASE, NIVELACIÓN Y PRE-ALINEAR CON SU RESPECTIVO MOTOR. INCLUYE TODAS LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y PERSONAL ESPECIALIZADO CON EXPERIENCIA COMPROBADA CON DOCUMENTOS OFICIALES Y AVALADOS POR EL RESIDENTE DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

9. ACOPLAMIENTO DEL VENTILADOR CON SU RESPECTIVO MOTOR.10. ALINEAMIENTO FINAL DEL VENTILADOR CON SU RESPECTIVO MOTOR,

ASEGURÁNDOSE DE QUE LOS VALORES DE ALINEACIÓN SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS RANGOS PERMISIBLES Y A SATISFACCIÓN DEL RESIDENTE DE OBRA , INCLUYE ELABORACIÓN Y ENTREGA DE REPORTES (IMPRESO Y ELECTRÓNICO).

11. ACOPLAMIENTO DEL VENTILADOR EFECTUANDO LA CORRESPONDIENTE ALINEACIÓN ENTRE BRIDA DE DUCTO DE DESCARGA DEL VENTILADOR CON CORRESPONDIENTES DE LOS DUCTO DESCARGA, A SATISFACCIÓN DEL RESIDENTE DE OBRA . INCLUYE LA INSTALACIÓN DE LA TORNILLERÍA Y EMPAQUES CORRESPONDIENTES CON SU RESPECTIVO APRIETE CORRECTO, ASÍ COMO LA ELABORACIÓN Y ENTREGA DE REPORTE RESPECTIVO (IMPRESO Y ELECTRÓNICO), EN DONDE SE INDIQUEN LOS VALORES A LOS QUE DEJÓ EL VENTILADOR, INDICANDO GRÁFICAMENTE EN EL DIBUJO RESPECTIVO.

12. EL CONTRATISTA DEBERÁ DE SUMINISTRAR E INSTALAR LOS ELEMENTOS FILTRANTES PARA AIRE .MARCA: VECO . MODELO: T4-A , TAMAÑO: 24X24X5 7/8” PARAR UNA CAPACIDAD DE 1000 (PCM) PARA UNA CAÍDA DE PRESIÓN 0.50 (PULG. C.A.) CANTIDAD: 4 PZAS. MODELO: JGCA-060-1, TAMAÑO: 24X24X3/4”, DE CARBÓN ACTIVADO GRANULADO, MARCO DE LÁMINA GALVANIZADA, CANTIDAD: 8 PIEZAS.

13. EL CONTRATISTA DEBERÁ DE SUMINISTRAR E INSTALAR LOS SOPORTES .MARCA: SKF, MODELO: SYKC 1 7/16” TR/VZ393 2 PZAS

14. EL CONTRATISTA DEBERÁ DE SUMINISTRAR E INSTALAR COPLE DE LAINAS. MARCA: METASTREAM, MODELO: TSCS-0060, TIPO: ESPACIADOR U OTRO DE CARACTERÍSTICAS IGUALES O SUPERIORES CANTIDAD : 1 PZA CANTIDAD 1 PIEZA


16. PRUEBA CON CARGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL EQUIPO, PREVIA ELABORACIÓN, TRÁMITE Y AUTORIZACIÓN DEL PERMISO RESPECTIVO, MANTENIÉNDOLO EN SU OBSERVACIÓN DURANTE 72.0 HORAS, EFECTUANDO EN SU CASO LOS AJUSTES Y/O CORRECCIONES NECESARIAS, HASTA DEJAR EL EQUIPO OPERANDO CORRECTAMENTE DENTRO DE LOS RANGOS PERMISIBLES Y A SATISFACCIÓN DEL RESIDENTE DE OBRA , INCLUYE ELABORACIÓN Y TRÁMITE DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN CORRESPONDIENTE; ASÍ COMO TAMBIÉN DEL REPORTE RESPECTIVO DE LA PRUEBA, EL CUAL CONTENDRÁ LAS LECTURAS OBTENIDAS DE LOS PARÁMETROS MEDIDOS DURANTE ESTA (CORRIENTE DE ARRANQUE, CORRIENTE POR FASE, TEMPERATURA, PRESIÓN, VIBRACIÓN Y RUIDO)


18. EL CONTRATISTA ENTREGARÁ (IMPRESO Y ELECTRÓNICO) UN REPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, INCLUYENDO ENTRE OTROS: DIBUJOS,


- 113 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-10CROQUIS, RESULTADOS FINALES DE LAS VIBRACIONES Y FOTOGRAFÍAS.

19. EL CONTRATISTA GANADOR DEBERÁ DE ENTREGAR TODOS LOS DOCUMENTOS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD, ORIGINALIDAD Y MANUAL DEL VENTILADOR DEL FABRICANTE ASÍ COMO TAMBIÉN EL DOSSIER DE CALIDAD 3 JUEGOS.

FASE CIVIL.PRUEBA

100 PRUEBA DE CONTINUIDAD DE AISLAMIENTO INTERNO DE HULE NATURAL DE (6.3 MM) DE ESPESOR EN INTERIOR DE UNIDADES ANIÓNICAS, CATIÓNICAS Y TORRES DESCARBONATADORAS CON CHISPA ELÉCTRICA A 15,000 VOLTS (MÍNIMO) DE CORRIENTE DIRECTA UTILIZANDO EQUIPO TIMKER REASOR HACIENDO PASAR EL APARATO POR LA PARTE RECUBIERTA. INCLUYE MARCAR LAS ZONAS QUE COMO RESULTADO DE LA PRUEBA SE HACE NECESARIO EFECTUAR REPARACIÓN EN EL INTERIOR DE CADA RECIPIENTE, ELABORANDO Y ENTREGANDO EN FORMA IMPRESA Y ELECTRÓNICA UN REPORTE EN DONDE SE INDIQUE GRÁFICAMENTE MEDIANTE UN CROQUIS LAS ZONAS A REPARAR DEL RECUBRIMIENTO INTERIOR DE CADA EQUIPO INTERVENIDO.

1. EL CONTRATISTA REALIZARA LA ELABORACIÓN Y TRÁMITE DEL LOS PERMISOS DE TRABAJO NECESARIOS Y CON LA FRECUENCIA REQUERIDA.

2. EL CONTRATISTA REALIZARA CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE LA HERRAMIENTA DE TRABAJO, EQUIPO, MAQUINARIA NECESARIA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DESDE EL ALMACÉN DEL CONTRATISTA HASTA EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL INTERIOR DE LA PLANTA.


4. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA EQUIPO DE RESPIRACION CON ENCHUFE RAPIDO.



BARRERAS DE SEGURIDAD 300-40800-PSIA-046.8. EL CONTRATISTA DEBERA CARGAR, ACARREAR, DESCARGAR, ARMAR Y

DESARMAR LOS ANDAMIOS NECESARIOS Y SEGUROS PARA TENER ACCESO AL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DESDE EL EXTERIOR AL INTERIOR DE EQUIPOS Y UNIDADES.

9. EL CONTRATISTA DEBERA APLICAR EL PROCEDIMIENTO PARA ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS 300-40800-PSIA-052.

10. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA ARNES DE SEGURIDAD (TIPO PARACAIDAS), CON CABLE DE VIDA.



13. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA LA PREPARACIÓN Y ARMADO DEL EQUIPO TIMKER REASOR CON SUS ACCESORIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA.

14. EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ PROTECCION DE LAS PARTES DEL EQUIPO CUYO RECUBRIMIENTO DE HULE QUEDARAN EXPUESTAS AL AMBIENTE Y QUE CON MOTIVO DE LA PRUEBA PUEDAN DAÑARSE O SER DAÑADOS.

15. EL CONTRATISTA EFECTUARA LA PRUEBA DE CONTINUIDAD AL

470 M2


- 114 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-10RECUBRIMIENTO INTERNO DE HULE DEL INTERIOR DEL CUERPO, TAPAS , BOQUILLAS DEL EQUIPO MEDIANTE CHISPA ELECTRICA A 15,000 VOLTS (MINIMO) DE CORRIENTE DIRECTA UTILIZANDO EL EQUIPO TIMKER REASOR, HACIENDO PASAR EL EQUIPO POR TODAS LAS PARTES RECUBIERTAS, MARCANDO TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES QUE LA PRUEBA INDIQUE QUE REQUIERAN REPARACION.

16. EL CONTRATISTA PROPORCIONA PERSONAL CALIFICADO Y EQUIPO TIMKER REASOR CON TODOS SUS ADITAMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA PRUEBA.

17. EL CONTRATISTA REALIZARA LA ELABORACIÓN Y ENTREGA EN FORMA IMPRESA Y ELECTRONICA DEL REPORTE DE LA INSPECCION EFECTUADA MEDIANTE PRUEBA DE CONTINUIDAD, INDICANDO GRÁFICAMENTE MEDIANTE UN CROQUIS LA LOCALIZACION Y DIMENSIONES DE TODAS Y CADA UNA DE LAS ZONAS DETECTADAS DURANTE LA PRUEBA DE CONTINUIDAD CON FALLA Y QUE POR ENDE REQUIEREN REPARACION.

18. EL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEBERA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA NO DAÑAR EL RECUBRIMIENTO DURANTE LAS MANIOBRAS PARA EFECTUAR LA PRUEBA.

19. LOS DAÑOS QUE LA CONTRATISTA OCASIONES EN EL INTERIOR DEL RECIPIENTE SERAN CORREGIDOS POR ESTE, SIN COSTO ALGUNO PARA PEMEX REFINACIÓN.

20. EL CONTRATISTA RETIRARA EQUIPO, HERRAMIENTA Y OBRA FALSA DEL INTERIOR Y/O EXTERIOR DEL AREA DE TRABAJO AL ALMACEN DE LA CONTRATISTA.

21. EL CONTRATISTA REALIZARA LAS ACTIVIDADES DE ORDEN Y LIMPIEZA ANTES, DURANTE Y DESPUES DE CADA JORNADA DE TRABAJO.

REPARACION

101 REPARACIÓN DEL RECUBRIMIENTO INTERIOR A BASE DE HULE DE (6.3 MM) CON UNA DUREZA DE 60° + 5° SHORE “A” DE RECIPIENTES: ANIONES, CATIONES Y TORRES DESCARBONATADORAS, EN ZONAS INDICADAS EN REPORTE DE LA PRUEBA DE CONTINUIDAD DE AISLAMIENTO A SATISFACCIÓN D EL RESIDENTE DE OBRA Y DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN ESP-H-2401 DE PEMEX. INCLUYE: BOQUILLAS DE LOS EQUIPOS INTERVENIDOS Y LAS BRIDAS DE LAS MISMAS. (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL MATERIAL).


2. EL CONTRATISTA REALIZARA CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE LA HERRAMIENTA DE TRABAJO, EQUIPO, MAQUINARIA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DESDE EL ALMACÉN DEL CONTRATISTA HASTA EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL INTERIOR DE LA PLANTA.




BARRERAS DE SEGURIDAD 300-40800-PSIA-046.7. EL CONTRATISTA DEBERA APLICAR EL PROCEDIMIENTO PARA ARMADO

Y DESARMADO DE ANDAMIOS 300-40800-PSIA-052.8. EL CONTRATISTA ROPORCIONARA ARNES DE SEGURIDAD (TIPO

PARACAIDAS), CON CABLE DE VIDA.9. EL CONTRATISTA DEBERA APLICAR EL PROCEDIMIENTO PARA

TRABAJOS EN ALTURA 300-40800-PSIA-045.10. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA SUS PROVISIONALES ELECTRICOS

PARA LABORAR AL INTERIOR Y/O EXTERIOR EN UNIDADES, EQUIPOS Y

30.00 M2


- 115 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-10AREAS; ESTOS DEBEN DE UTILIZAR CABLE DE USO RUDO, SIN QUE ESTOS TENGAN EMPATES Y PROPORCIONAR SUS CONTACTOS ELECTRICOS. LAS LAMPARAS DEBEN SER A PRUEBA DE EXPLOCIÓN.

11. EL CONTRATISTA TENDRA PERSONAL CAPACITADO PARA LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PULIDO DEL AREA A RECUBRIR HASTA ELIMINAR MATERIAL CONTAMINADO (AL MOMENTO DE APLICAR EL HULE DEBE ESTAR COMPLETAMENTE LIBRE DE ACEITE Y POLVO).

12. EL CONTRATISTA TENDRA PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA APLICACIÓN DE HULE DE (6.3 MM) DE ESPESOR CON UNA DUREZA DE 60° + 5° SHORE “A”, EN EL AREA AFECTADA DE LA UNIDAD.

13. LA CONTRATISTA TENDRA PERSONAL CAPACITADO PARA EVITARA EN TODO MOMENTO LA FORMACIÓN DE NUDOS (PUNTOS DE UNIÓN MULTIPLES QUE ENGRUESEN EL RECUBRIMIENTO CUMPLIENDO CON EL ESPESOR SOLICITADO).

14. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA A SU PERSONAL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL ALUMINIZADO.

15. EL CONTRATISTA TENDRA PERSONAL CAPACITADO PARA LA REALIZACIÓN DE LA VULCANIZACION DEL HULE CON LA APLICACIÓN DE VAPOR ABIERTO (SUMINISTRADO POR PEMEX) A UNA TEMPERATURA CONSTANTE DURANTE EL TIEMPO NECESARIO HASTA LA VULCANIZACIÓN TOTAL DEL HULE.

16. EL CONTRATISTA TENDRA PERSONAL CAPACITADO PARA EVITAR BOLSAS DE AIRE ATRAPADO O ALGUNA IRREGULARIDAD DEL RECUBRIMIENTO, DURANTE LA VULCANIZACIÓN.

17. LA CONTRATISTA TENDRA EL PERSONAL CAPACITADO PARA EFECTUAR PRUEBA DE CONTINUIDAD ELÉCTRICA SOBRE EL MATERIAL INSTALADO VERIFICANDO EL ESPESOR SOLICITADO.

18. EL CONTRATISTA EFECTUARA PRUEBA DE DUREZA DEL MATERIAL INSTALADO PARA ASEGURAR LA UNIFORMIDAD DEL VULCANIZADO.

19. EL CONTRATISTA REALIZARA, ELABORACIÓN Y ENTREGA EN FORMA IMPRESA Y ELECTRÓNICA DEL REPORTE DE LAS REPARACIONES EFECTUADAS, INDICANDO GRÁFICAMENTE MEDIANTE UN CROQUIS LA LOCALIZACIÓN Y DIMENSIONES DE TODAS Y CADA UNA DE LAS ÁREAS REPARADAS.

20. LA CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEBERA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA NO DAÑAR EL RECUBRIMIENTO DURANTE LAS MANIOBRAS PARA EFECTUAR LAS REPARACIONES. LOS DAÑOS QUE OCASIONE EL CONTRATISTA SERÁN CORREGIDOS POR ESTE SIN COSTO ALGUNO PARA PEMEX REFINACIÓN.


22. LA CONTRATISTA ANTES DE REALIZAR EL CIERRE DEL EQUIPO AVISARA AL RESIDENTE DE OBRA, OPERACIÓN Y A USIPA PARA SU VERIFICACIÓN FINAL.


102 APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO INTERIOR A BASE DE HULE DE (6.3 MM) CON UNA DUREZA DE 60° + 5° SHORE “A” EN TUBERIA DE 3”


2. EL CONTRATISTA REALIZARA CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE LA HERRAMIENTA DE TRABAJO, EQUIPO, MAQUINARIA Y MATERIALES

1 PZA


- 116 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-10CON INSERTO 1” DE DIAMETRO CON BRIDAS EN SUS EXTREMOS DE 150# EN CIRCUITO 003, UNIDAD DE CONTROL-008. SE ANEXA DIBUJO DE REFERENCIA DE PARTIDA 78 Y DEBERA ENTREGAR REPORTE DE LA PRUEBA DE CONTINUIDAD DE AISLAMIENTO A SATISFACCIÓN DE PEMEX Y DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN ESP-H-2401 DE PEMEX. INCLUYE: LAS BRIDAS DE LAS MISMAS. (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL MATERIAL)

NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DESDE EL ALMACÉN DEL CONTRATISTA HASTA EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL INTERIOR DE LA PLANTA.



BARRERAS DE SEGURIDAD 300-40800-PSIA-0466. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA SUS PROVISIONALES ELECTRICOS

PARA LABORAR AL INTERIOR Y/O EXTERIOR EN UNIDADES, EQUIPOS Y AREAS; ESTOS DEBEN DE UTILIZAR CABLE DE USO RUDO, SIN QUE ESTOS TENGAN EMPATES Y PROPORCIONAR SUS CONTACTOS ELECTRICOS. LAS LAMPARAS DEBEN SER A PRUEBA DE EXPLOCIÓN PEMEX PROPORCIONA LA TUBERIA Y ACCESORIOS.


8. EL CONTRATISTA SUMINSITRARA EL RECUBRIMIENTO INTERIOR A BASE DE HULE DE (6.3 MM) CON UNA DUREZA DE 60° + 5° SHORE “A” . VERIFICAR DIBUJO DE REFERNCIA DE CIRCUITO 003 UC-008 DE LA PARTIDA 78.



11. EL CONTRATISTA ROPORCIONARA A SU PERSONAL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL ALUMINIZADO.




15. EL CONTRATISTA EFECTUARA LA PRUEBA DE DUREZA DEL MATERIAL INSTALADO PARA ASEGURAR LA UNIFORMIDAD DEL VULCANIZADO.

16. EL CONTRATISTA REALIZARA, ELABORACIÓN Y ENTREGA EN FORMA IMPRESA Y ELECTRÓNICA DEL REPORTE DE LAS INSTALACIÓN, INDICANDO GRÁFICAMENTE MEDIANTE UN CROQUIS LA LOCALIZACIÓN Y DIMENSIONES DE TODAS Y CADA UNA DE LAS ÁREAS EN QUE SE APLICO EL HAULADO.

17. LA CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEBERA


- 117 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-10IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA NO DAÑAR EL RECUBRIMIENTO DURANTE LAS MANIOBRAS PARA EFECTUAR LAS REPARACIONES. LOS DAÑOS QUE OCASIONE EL CONTRATISTA SERÁN CORREGIDOS POR ESTE SIN COSTO ALGUNO PARA PEMEX REFINACIÓN.



103 APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO INTERIOR A BASE DE HULE DE (6.3 MM) CON UNA DUREZA DE 60° + 5° SHORE “A” EN TUBERIA DE 6” CON INSERTO 1 1/2” Y 2 INSERTOS DE 2” DE DIAMETRO CON BRIDAS EN SUS EXTREMOS DE 150# EN CIRCUITO 001, UNIDAD DE CONTROL-001. SE ANEXA


2. EL CONTRATISTA REALIZARA CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE LA HERRAMIENTA DE TRABAJO, EQUIPO, MAQUINARIA Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DESDE EL ALMACÉN DEL CONTRATISTA HASTA EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL INTERIOR DE LA PLANTA.

3. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP): CASCO CON BARBIQUEJO, LENTES CONTRA IMPACTO,

1 PZA


- 118 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-10DIBUJO DE REFERENCIA DE PARTIDA 80 Y DEBERA ENTREGAR REPORTE DE LA PRUEBA DE CONTINUIDAD DE AISLAMIENTO A SATISFACCIÓN DE PEMEX Y DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN ESP-H-2401 DE PEMEX. INCLUYE: LAS BRIDAS DE LAS MISMAS. (INCLUYE EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES).

PANTALLA FACIAL, GUANTES DE NEOPRENO, PANTALON DE NEOPRENO, CHAMARRA DE NEOPRENO, PROTECCIÓN AUDITIVA Y CALZADO DE NEOPRENO.








11. EL CONTRATISTA SUMINISTRARA A SU PERSONAL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL ALUMINIZADO.







18. LA INSPECCIÓN POR PARTE DEL RESIDENTE DE OBRA, NO LIBERA AL


- 119 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-10CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD DE CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS INDICADOS EN ESTAS ESPECIFICACIONES, PLANOS, CÓDIGOS Y NORMAS CORRESPONDIENTES.


104 APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO INTERIOR A BASE DE HULE DE (6.3 MM) CON UNA DUREZA DE 60° + 5° SHORE “A” EN TUBERIA DE 6” CON INSERTO 2” DE DIAMETRO CON BRIDAS EN SUS EXTREMOS DE 150# EN CIRCUITO 003, UNIDAD DE CONTROL-007. SE ANEXA DIBUJO DE REFERENCIA DE PARTIDA 82 Y DEBERA ENTREGAR REPORTE DE LA PRUEBA DE CONTINUIDAD DE AISLAMIENTO A SATISFACCIÓN DE PEMEX Y DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN ESP-H-2401 DE PEMEX. INCLUYE: LAS BRIDAS DE LAS MISMAS. (INCLUYE EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES).



3. EL CONTRATISTA PROPORCIONA EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP): CASCO CON BARBIQUEJO, LENTES CONTRA IMPACTO, PANTALLA FACIAL, GUANTES DE NEOPRENO, PANTALON DE NEOPRENO, CHAMARRA DE NEOPRENO, PROTECCIÓN AUDITIVA Y CALZADO DE NEOPRENO.








11. EL CONTRATISTA PROPORCIONA A SU PERSONAL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL ALUMINIZADO.



2 PZA


- 120 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-1014. LA CONTRATISTA TENDRA EL PERSONAL CAPACITADO PARA EFECTUAR

PRUEBA DE CONTINUIDAD ELÉCTRICA SOBRE EL MATERIAL INSTALADO VERIFICANDO EL ESPESOR SOLICITADO.






105 APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO INTERIOR A BASE DE HULE DE (6.3 MM) CON UNA DUREZA DE 60° + 5° SHORE “A” EN TUBERIA DE 2” DE DIAMETRO CON BRIDAS EN SUS EXTREMOS DE 150# EN CIRCUITO 003, UNIDAD DE CONTROL-007. SE ANEXA DIBUJO DE REFERENCIA DE PARTIDA 84 Y DEBERA ENTREGAR REPORTE DE LA PRUEBA DE CONTINUIDAD DE AISLAMIENTO A SATISFACCIÓN DE PEMEX Y DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN ESP-H-2401 DE PEMEX. INCLUYE: LAS BRIDAS DE LAS MISMAS. (INCLUYE SUMINISTRO DE L MATERIAL).



3. EL CONTRATISTA SUMINISTRARA EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP): CASCO CON BARBIQUEJO, LENTES CONTRA IMPACTO, PANTALLA FACIAL, GUANTES DE NEOPRENO, PANTALON DE NEOPRENO, CHAMARRA DE NEOPRENO, PROTECCIÓN AUDITIVA Y CALZADO DE NEOPRENO.






9. LA CONTRATISTA TENDRA PERSONAL CAPACITADO PARA EVITARA EN

1 PZA


- 121 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-10TODO MOMENTO LA FORMACIÓN DE NUDOS (PUNTOS DE UNIÓN MULTIPLES QUE ENGRUESEN EL RECUBRIMIENTO CUMPLIENDO CON EL ESPESOR SOLICITADO).











106 APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO INTERIOR A BASE DE HULE DE (6.3 MM) CON UNA DUREZA DE 60° + 5° SHORE “A” EN TUBERIA DE 1” DE DIAMETRO CON BRIDAS EN SUS EXTREMOS DE 150# EN CIRCUITO 003, UNIDAD DE CONTROL-007. SE ANEXA DIBUJO DE REFERENCIA DE PARTIDA 86 Y DEBERA ENTREGAR REPORTE DE LA PRUEBA DE CONTINUIDAD DE AISLAMIENTO A SATISFACCIÓN DE PEMEX Y DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN ESP-H-2401 DE





1 PZA


- 122 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-10PEMEX. INCLUYE: LAS BRIDAS DE LAS MISMAS. (INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES)














18. LA INSPECCIÓN POR PARTE DE LA RESIDENCIA DE OBRA, NO LIBERA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD DE CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS INDICADOS EN ESTAS ESPECIFICACIONES, PLANOS, CÓDIGOS Y NORMAS CORRESPONDIENTES.



- 123 -


PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

107 APLICACIÓN Y LIMPIEZA ABRASIVA SECA, EVITANDO UN 99% DE POLVO, PROYECTANDO ESPONJA DE POLIURETANO CON ABRASIVOS (OXIDOS DE ALUMINIO), PARA LA OBTENCIÓN DE UN ACABADO A METAL BLANCO (SSPC-SP-5 NACE 1), CON UN PERFIL DE ANCLAJE MÍNIMO DE 4 MILÉSIMAS DE PULGADA DE PROFUNDIDAD EL MATERIAL ABRASIVO DEBERÁ DE SER RECUPERADO, RECICLADO Y REHUSADO, HASTA EN UN MÍNIMO DE OCHO OCASIONES. EN UNA ALTURA DE 0.00 HASTA 20.00 MTS DE ALTURA. EN ESTRUCTURA SEMIPESADA DE 12.01 A 60.00KG/M EN LOS FLA´S A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M/N/O/P, UDA-3 MODULO 5, TH´S 302A Y 303A, ASI COMO DEL DA-301A. (INCLUYE EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES).



3. LA CONTRATISTA PROPORCIONARA EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL A SU PERSONAL: CASCO CON BARBIQUEJO, LENTES CONTRA IMPACTO, PANTALLA FACIAL, GUANTES DE NEOPRENO, OVEROL TYVEK, PROTECCIÓN AUDITIVA, CALZADO DE CARNAZA.

4. LA CONTRATISTA PROPORCIONARA A SU PERSONAL MASCARILLA CONTRA VAPORES.



DESARMAR LOS ANDAMIOS NECESARIOS Y SEGUROS PARA TENER ACCESO AL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.





12. LA CONTRATISTA REALIZARA EL SUMINISTRO Y HABILITADO DE ESPONJA DE POLIURETANO CON ABRASIVOS (OXIDO DE ALUMINIO).

13. EL CONTRATISTA DEBERA TENER EL PERSONAL CALIFICADO PARA LA EJECUCIÓN DE ESTOS TRABAJOS.

14. LA CONTRATISTA REALIZARA LA PREPARACIÓN DE EQUIPO DE LIMPIEZA INCLUYE: COMPRESOR, MAQUINA RECICLADORA NUEMATICA OLLAS MANGUERAS, CHIFLONES, EQUIPO DE CONTROL, COMO MANOMETROS, VALVULAS, ELIMINADOR DE ACIETE, HUMEDAD, Y CONEXIONES DE FABRICANTE.

15. EL CONTRATISTA DEBERA CUBRIR EL AREA CIRCUNDANTE EN DONDE SE REALICE LA LIMPIEZA, POR MEDIO DE LONA O TELA GRUESA DE MATERIAL NO INFLAMABLE, CON LA FINALIDAD DE CONFINAR LA PROYECCIÓN DE LA ESPONJA PARA SU RECUPERACIÓN. LAS LONAS DEBERAN RETIRARSE HASTA QUE SE APLIQUE EL RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO EN ESTRUCTURAS Y EQUIPOS.

16. LA CONTRATISTA REALIZARA LA LIMPIEZA CON ABRASIVOS NORMA NRF-053-PEMEX-053-2006.

17. LA CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR LOS TRABAJOS, CERTIFICADOS

18.00 TON


- 124 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-10DE CALIDAD A LA SUPERVISIÓN, Y EJECUCIÓN DE PRUEBAS DE CALIDAD DE ACUERDO CON LA NORMA NRF-053-PEMEX-2006 Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

18. LA CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR LOS RESULTADOS A LA RESIDENCIA DE OBRA.


20. EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ORDEN Y LIMPIEZA ANTES Y DESPUES DE CADA JORNADA DE TRABAJO Y DURANTE LA MISMA.

108APLICACIÓN DE LIMPIEZA ABRASIVA SECA, EVITANDO UN 99% DE POLVO, PROYECTANDO ESPONJA DE POLIURETANO CON ABRASIVOS (OXIDOS DE ALUMINIO), PARA LA OBTENCIÓN DE UN ACABADO A METAL BLANCO (SSPC-SP-5 NACE 1), CON UN PERFIL DE ANCLAJE MÍNIMO DE 4 MILÉSIMAS DE PULGADA DE PROFUNDIDAD EL MATERIAL ABRASIVO DEBERÁ DE SER RECUPERADO, RECICLADO Y REHUSADO, HASTA EN UN MÍNIMO DE OCHO OCASIONES. EN UNA ALTURA DE 0.00



3. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL A SU PERSONAL: CASCO CON BARBIQUEJO, LENTES CONTRA IMPACTO, PANTALLA FACIAL, GUANTES DE CARNAZA, ROPA DE ALGODÓN, PROTECCIÓN AUDITIVA Y ZAPATO CON CASQUILLO TIPO INDUSTRIAL.










13. LA CONTRATISTA REALIZARA LA PREPARACIÓN DE EQUIPO DE LIMPIEZA INCLUYE: COMPRESOR, MAQUINA RECICLADORA NUEMATICA OLLAS MANGUERAS, CHIFLONES, EQUIPO DE CONTROL, COMO MANOMETROS, VALVULAS, ELIMINADOR DE ACIETE, HUMEDAD, Y CONEXIONES DE FABRICANTE.

14. EL CONTRATISTA DEBERA CUBRIR EL AREA CIRCUNDANTE EN DONDE

16.00 TON


- 125 -


HASTA 20.00 MTS DE ALTURA. EN ESTRUCTURA LIGERA HASTA 12.00 KG/M EN LOS FLA´S A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M/N/O/P, UDA-3 MODULO 5, TH´S 302A Y 303A, ASI COMO DEL DA-301A. (INCLUYE EL SUMINSITRO DE LOS MATERIALES).

SE REALICE LA LIMPIEZA, POR MEDIO DE LONA O TELA GRUESA DE MATERIAL NO INFLAMABLE, CON LA FINALIDAD DE CONFINAR LA PROYECCIÓN DE LA ESPONJA PARA SU RECUPERACIÓN. LAS LONAS DEBERAN RETIRARSE HASTA QUE SE APLIQUE EL RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO EN ESTRUCTURAS Y EQUIPOS.


16. LA CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR LOS TRABAJOS, CERTIFICADOS DE CALIDAD A LA SUPERVISIÓN, Y EJECUCIÓN DE PRUEBAS DE CALIDAD DE ACUERDO CON LA NORMA NRF-053-PEMEX-2006 Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

17. LA CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR LOS RESULTADOS A LA RESIDENCIA DE OBRA.



109 APLICACIÓN DE LIMPIEZA ABRASIVA SECA, EVITANDO UN 99% DE POLVO, PROYECTANDO ESPONJA DE POLIURETANO CON ABRASIVOS (OXIDOS DE ALUMINIO), PARA LA OBTENCIÓN DE UN ACABADO A METAL BLANCO (SSPC-SP-5 NACE 1), CON UN PERFIL DE ANCLAJE MÍNIMO DE 4 MILÉSIMAS DE PULGADA DE PROFUNDIDAD EL MATERIAL ABRASIVO DEBERÁ DE SER RECUPERADO, RECICLADO Y REHUSADO, HASTA EN UN MÍNIMO DE OCHO OCASIONES. EN UNA ALTURA DE 0.00 HASTA 20.00 MTS DE ALTURA. EN LINEAS 2”, 4”, 6”, 10” Y 14” DE DIAMETRO, TANQUES Y RECIPIENTES EN LOS FLA´S A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M/N/O/P (INTERIOR Y EXTERIOR), UDA-3 MODULO 5, TH´S 302A Y 303A, ASI COMO DEL DA-301A. (INCLUYE SUMINISTRO DE LOS MATERIALES).









9. EL CONTRATISTA SUMINSTRARA ARNES DE SEGURIDAD (TIPO PARACAIDAS), CON CABLE DE VIDA.




2790.00 M2


- 126 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-1013. LA CONTRATISTA REALIZARA LA PREPARACIÓN DE EQUIPO DE LIMPIEZA

INCLUYE: COMPRESOR, MAQUINA RECICLADORA NUEMATICA OLLAS MANGUERAS, CHIFLONES, EQUIPO DE CONTROL, COMO MANOMETROS, VALVULAS, ELIMINADOR DE ACIETE, HUMEDAD, Y CONEXIONES DE FABRICANTE.

14. LA CONTRATISTA REALIZARA EL SUMINISTRO Y HABILITADO DE ESPONJA DE POLIURETANO CON ABRASIVOS (OXIDO DE ALUMINIO).

15. EL CONTRATISTA DEBERA CUBRIR EL AREA CIRCUNDANTE EN DONDE SE REALICE LA LIMPIEZA, POR MEDIO DE LONA O TELA GRUESA DE MATERIAL NO INFLAMABLE, CON LA FINALIDAD DE CONFINAR LA PROYECCIÓN DE LA ESPONJA PARA SU RECUPERACIÓN. LAS LONAS DEBERAN RETIRARSE HASTA QUE SE APLIQUE EL RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO EN ESTRUCTURAS Y EQUIPOS.


17. LA CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR LOS TRABAJOS, CERTIFICADOS DE CALIDAD A LA SUPERVISIÓN, Y EJECUCIÓN DE PRUEBAS DE CALIDAD DE ACUERDO CON LA NORMA NRF-053-PEMEX-2006 Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

18. LA CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR LOS RESULTADOS A LA RESIDENCIA DE OBRA



RECUBRIMIENTO PRIMARIO110

APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO PRIMARIO EN SUPERFICIES METALICAS POR ASPERSIÓN AIRLESS O CONVENCIONAL PARA FORMAR UNA CAPA DE 3-4 MILS DE ESPESOR DE PELICULA SECA DE RP-4B INORGÁNICO DE ZINC AUTOCURANTE EN EXTERIOR DE









504.00 M2


- 127 -


ESTRUCTURAS SEMIPESADAS EN UNA ALTURA DE 0.00 HASTA 20.00 MTS DE ALTURA DE 12.01 A 60.00KG/M EN LOS FLA´S A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M/N/O/P, UDA-3 MODULO 5, TH´S 302A Y 303A, ASI COMO DEL DA-301A.




12. EL CONTRATISTA DEBERA CUBRIR EL AREA CIRCUNDANTE EN DONDE SE REALICE LA APLICACIÓN DEL PRIMARIO, POR MEDIO DE LONA O TELA GRUESA DE MATERIAL NO INFLAMABLE, CON LA FINALIDAD DE CONFINAR LA PROYECCIÓN DEL RECUBRIMIENTO PRIMARIO.

13. LA CONTRATISTA REALIZARA LA LIMPIEZA CON TRAPO O CEPILLO DE CERDA Y/O AIRE PARA QUITAR EL POLVO DE LA SUPERFICIE ANTES DE APLICAR EL RECUBRIMIENTO.

14. LA CONTRATISTA TENDRA EL PERSONAL ESPECIALISTA PARA MEZCLAR Y MUESTREAR LOS PRODUCTOS, MANIOBRA QUE CONSISTE EN MEZCLAR LOS PRODUCTOS CON ADELGAZADOR PARA OBTENER LA FLUIDEZ NECESARIA PARA LA APLICACIÓN, PROPORCIONAR MUESTRA A LA SUPERVISIÓN, PARA SU APROBACIÓN DE ACUERDO A LA NORMA NRF-053-PEMEX-2006

15. LA CONTRATISTA TENDRA EL PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA APLICACIÓN POR ASPERSIÓN CONVENCIONAL AIRLESS RELACIÓN DE BOMBEO 30:1, GPM DE SALIDA 3.0 MIN, MANGUERA 3/8” D.I., BOQUILLA 0.017-0.021”, PRESIÓN DE SALIDA 2100-2300 PSI Y FILTRO DE 60 MALLAS, SEGÚN EL ESPESOR Y DE ACUERDO A LA NORMA NRF-053-PEMEX-2006, APLICANDO CON ACCESORIOS, OLLA Y COMPRESOR DE 35 M3/MIN, PISTOLA DE ASPERSIÓN DEVILVIS JGA.-502 COMBINACIÓN DE BOQUILLA 704FX O 704IZ.

16. LA CONTRATISTA REALIZARA LA PRUEBA DE ESPESOR, ADHERENCIA Y CONTINUIDAD DE PELÍCULA, SEGÚN NORMA NRF-053-PEMEX-2006, ENTREGA POR ESCRITO LAS PRUEBAS EFECTUADAS DEL MATERIAL A LA RESIDENCIA DE OBRA.



111APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO PRIMARIO EN SUPERFICIES METALICAS POR ASPERSIÓN AIRLESS O



3. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL A SU PERSONAL: CASCO CON BARBIQUEJO, LENTES CONTRA IMPACTO, PANTALLA FACIAL, GUANTES DE CARNAZA, ROPA DE

736.00 M2


- 128 -


CONVENCIONAL PARA FORMAR UNA CAPA DE 3-4 MILS DE ESPESOR DE PELICULA SECA DE RP-4B INORGÁNICO DE ZINC AUTOCURANTE EN EXTERIOR DE ESTRUCTURAS LIGERAS EN UNA ALTURA DE 0.00 HASTA 20 MTS DE ALTURA HASTA 12 KG/M EN LOS FLA´S A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M/N/O/P, UDA-3 MODULO 5, TH´S 302A Y 303A, ASI COMO DEL DA-301A.

ALGODÓN, PROTECCIÓN AUDITIVA Y ZAPATO CON CASQUILLO TIPO INDUSTRIAL.






9. EL CONTRATISTA SUMINSTRARA ARNES DE SEGURIDAD (TIPO PARACAIDAS), CON CABLE DE VIDA.





14. LA CONTRATISTA TENDRA EL PERSONAL ESPECIALISTA PARA MEZCLAR Y MUESTREAR LOS PRODUCTOS, MANIOBRA QUE CONSISTE EN MEZCLAR LOS PRODUCTOS CON ADELGAZADOR PARA OBTENER LA FLUIDEZ NECESARIA PARA LA APLICACIÓN, PROPORCIONAR MUESTRA A LA SUPERVISIÓN, PARA SU APROBACIÓN DE ACUERDO A LA NORMA NRF-053-PEMEX-2006.

15. LA CONTRATISTA TENDRA EL PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA APLICACIÓN POR ASPERSIÓN CONVENCIONAL AIRLESS RELACIÓN DE BOMBEO 30:1, GPM DE SALIDA 3.0 MIN, MANGUERA 3/8” D.I., BOQUILLA 0.017-0.021”, PRESIÓN DE SALIDA 2100-2300 PSI Y FILTRO DE 60 MALLAS, SEGÚN EL ESPESOR Y DE ACUERDO A LA NORMA NRF-053-PEMEX-2006, APLICANDO CON ACCESORIOS, OLLA Y COMPRESOR DE 35 M3/MIN, PISTOLA DE ASPERSIÓN DEVILVIS JGA.-502 COMBINACIÓN DE BOQUILLA 704FX O 704IZ

16. LA CONTRATISTA REALIZARA LA PRUEBA DE ESPESOR, ADHERENCIA Y CONTINUIDAD DE PELÍCULA, SEGÚN NORMA NRF-053-PEMEX-2006, ENTREGA POR ESCRITO LAS PRUEBAS EFECTUADAS DEL MATERIAL A LA RESIDENCIA DE OBRA




- 129 -


112APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO PRIMARIO EN SUPERFICIES METALICAS POR ASPERSIÓN AIRLESS O CONVENCIONAL PARA FORMAR UNA CAPA DE 3-4 MILS DE ESPESOR DE PELICULA SECA DE RP-4B INORGÁNICO DE ZINC AUTOCURANTE EN EXTERIOR DE TANQUES Y RECIPIENTES. EN UNA ALTURA DE 0.00 HASTA 20.00 MTS DE ALTURA EN LOS FLA´S A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M/N/O/P, UDA-3 MODULO 5, TH´S 302A Y 303A, ASI COMO DEL DA-301A.



3. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL A SU PERSONAL: CASCO CON BARBIQUEJO, LENTES CONTRA IMPACTO, PANTALLA FACIAL, GUANTES DE CARNAZA, ROPA DE ALGODÓN, PROTECCIÓN AUDITIVA Y CALZADO CON CASQUILLO TIPO INDUSTRIAL.












15. LA CONTRATISTA REALIZARA LA PRUEBA DE ESPESOR, ADHERENCIA Y CONTINUIDAD DE PELÍCULA, SEGÚN NORMA NRF-053-PEMEX-2006,

1990.00 M2


- 130 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-10ENTREGA POR ESCRITO LAS PRUEBAS EFECTUADAS DEL MATERIAL A LA RESIDENCIA DE OBRA.



113APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO PRIMARIO EN SUPERFICIES METÁLICAS APLICADO POR ASPERSIÓN PARA FORMAR UNA CAPA DE 3-4 MILS DE ESPSOR DE PELICULA SECA DE RP-4B INORGÁNICO DE ZINC AUTOCURANTE EN EXTERIOR DE TUBERIAS DE 2”, 4”, 6”,10” y 14” DE 0.00 HASTA 20.00 MTS DE ALTURA EN LOS FLA´S A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M/N/O/P, UDA-3 MODULO 5, TH´S 302A Y 303A, ASI COMO DEL DA-301A.














14. LA CONTRATISTA TENDRA EL PERSONAL ESPECIALISTA PARA MEZCLAR Y MUESTREAR LOS PRODUCTOS, MANIOBRA QUE CONSISTE EN MEZCLAR LOS PRODUCTOS CON ADELGAZADOR PARA OBTENER LA FLUIDEZ NECESARIA PARA LA APLICACIÓN, PROPORCIONAR MUESTRA A

800.00 M2


- 131 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-10LA SUPERVISIÓN, PARA SU APROBACIÓN DE ACUERDO A LA NORMA NRF-053-PEMEX-2006





114APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO PRIMARIO EN SUPERFICIES METÁLICAS APLICADO POR ASPERSIÓN PARA FORMAR UNA CAPA DE 5-7 MILS DE ESPESOR DE PELICULA SECA DE RP-10 MODIFICADO PARA CUBRIR EL INTERIOR DE LAS FLA´S A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M/N/O/P.












12. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA SUS PROVISIONALES ELECTRICOS

500.00 M2


- 132 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-10PARA LABORAR EN INTERIOR DE LAS UNIDADES, EQUIPOS Y AREAS; ESTOS DEBEN DE UTILIZAR CABLE DE USO RUDO, SIN QUE ESTOS TENGAN EMPATES Y PROPORCIONAR SUS CONTACTOS ELECTRICOS. LAS LAMPARAS DEBEN SER A PRUEBA DE EXPLOCIÓN.








115APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO PRIMARIO EN SUPERFICIES METÁLICAS APLICADO POR ASPERSIÓN PARA FORMAR UNA CAPA DE 3-4 MILS DE ESPSOR DE PELICULA





5. EL CONTRATISTA ACORDONARA EL AREA DE TRABAJO.

30.00 M2


- 133 -


SECA DE RP-4B INORGÁNICO DE ZINC AUTOCURANTE EN EQUIPOS DINAMICOS (BOMBAS, MOTORES, CHAROLAS, CUBRECOPLES Y MOTOVENTILADORES), DE 0.00 HASTA 20.00 MTS DE ALTURA EN LA UDA-3.


7. EL CONTRATISTA DEBERA CARGAR, ACARREAR, DESCARGAR, ARMAR Y DESARMAR LOS ANDAMIOS NECESARIOS Y SEGUROS PARA TENER ACCESO AL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.



10. EL CONTRATISTA DEBERA APLICAR EL PROCEDIMIENTO PARA TRABAJOS EN ALTURA 300-40800-PSIA-045

11. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA SUS PROVISIONALES ELECTRICOS PARA LABORAR AL EXTERIOR EN UNIDADES, EQUIPOS Y AREAS; ESTOS DEBEN DE UTILIZAR CABLE DE USO RUDO, SIN QUE ESTOS TENGAN EMPATES Y PROPORCIONAR SUS CONTACTOS ELECTRICOS. LAS LAMPARAS DEBEN SER A PRUEBA DE EXPLOCIÓN.


13. LA CONTRATISTA REALIZARA LA LIMPIEZA CON TRAPO O CEPILLO DE CERDA Y/O AIRE PARA QUITAR EL POLVO DE LA SUPERFICIE ANTES DE APLICAR EL PRIMARIO.





RECUBRIMIENTO Y ACABADO

116 APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE ACABO EN SUPERFICIES METALICAS APLICADOS POR ASPERSION AIRLESS RA-28 ESMALTE DE


2. EL CONTRATISTA REALIZARA CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE LA HERRAMIENTA DE TRABAJO, EQUIPO, MAQUINARIA Y MATERIALES

504.00 M2


- 134 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-10POLIURETANO COLOR NARANJA, APLICANDO UNA CAPA DE 3-4 MILS DE ESPESOR DE PELICULA SECA EN EXTERIOR DE ESTRUCTURAS SEMIPESADAS EN UNA ALTURA DE 0.00 HASTA 20.00 MTS DE ALTURA DE 12.01 A 60.00KG/M EN LOS FLA´S

A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M/N/O/P, UDA-3 MODULO 5, TH´S 302A Y 303A, ASI COMO DEL DA-301A.

NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DESDE EL ALMACÉN DEL CONTRATISTA HASTA EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL INTERIOR DE LA PLANTA.









11. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA SUS PROVISIONALES ELECTRICOS PARA LABORAR EN EL EXTERIOR EN UNIDADES, EQUIPOS Y AREAS; ESTOS DEBEN DE UTILIZAR CABLE DE USO RUDO, SIN QUE ESTOS TENGAN EMPATES Y PROPORCIONAR SUS CONTACTOS ELECTRICOS. LAS LAMPARAS DEBEN SER A PRUEBA DE EXPLOCIÓN.

12. EL CONTRATISTA DEBERA CUBRIR EL AREA CIRCUNDANTE EN DONDE SE REALICE LA APLICACIÓN DE ACABADO, POR MEDIO DE LONA O TELA GRUESA DE MATERIAL NO INFLAMABLE, CON LA FINALIDAD DE CONFINAR LA PROYECCIÓN DEL RECUBRIMIENTO DE ACABADO.





17. EL CONTRATISTA RETIRARA EQUIPO, HERRAMIENTA Y OBRA FALSA DEL


- 135 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-10INTERIOR Y/O EXTERIOR DEL AREA DE TRABAJO AL ALMACEN DE LA CONTRATISTA.


117 APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE ACABO EN SUPERFICIES METALICAS APLICADOS POR ASPERSION AIRLESS RA-28 ESMALTE DE POLIURETANO COLOR NARANJA Y NEGRO, APLICANDO UNA CAPAS DE 3-4 MILS DE ESPSOR DE PELICULA SECA EN EXTERIOR DE ESTRUCTURAS LIGERAS EN UNA ALTURA DE 0.00 HASTA 20.00 MTS DE ALTURA HASTA 12 KG/M EN LOS FLA´S

A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M/N/O/P, UDA-3 MODULO 5, TH´S 302A Y 303A, ASI COMO DEL DA-301A.











11. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA SUS PROVISIONALES ELECTRICOS PARA LABORAR EN EL EXTERIOR EN UNIDADES, EQUIPOS Y AREAS; ESTOS DEBEN DE UTILIZAR CABLE DE USO RUDO, SIN QUE ESTOS TENGAN EMPATES Y PROPORCIONAR SUS CONTACTOS ELECTRICOS. LAS LAMPARAS DEBEN SER A PRUEBA DE EXPLOCIÓN.




15. LA CONTRATISTA TENDRA EL PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA APLICACIÓN POR ASPERSIÓN CONVENCIONAL AIRLESS RELACIÓN DE

736.00 M2


- 136 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-10BOMBEO 30:1, GPM DE SALIDA 3.0 MIN, MANGUERA 3/8” D.I., BOQUILLA 0.017-0.021”, PRESIÓN DE SALIDA 2100-2300 PSI Y FILTRO DE 60 MALLAS, SEGÚN EL ESPESOR Y DE ACUERDO A LA NORMA NRF-053-PEMEX-2006, APLICANDO CON ACCESORIOS, OLLA Y COMPRESOR DE 35 M3/MIN, PISTOLA DE ASPERSIÓN DEVILVIS JGA.-502 COMBINACIÓN DE BOQUILLA 704FX O 704IZ

16. LA CONTRATISTA REALIZARA LA PRUEBA DE ESPESOR, ADHERENCIA Y CONTINUIDAD DE PELÍCULA, SEGÚN NORMA NRF-053-PEMEX-2006, ENTREGA POR ESCRITO LAS PRUEBAS EFECTUADAS DEL MATERIAL A LA RESIDENCIA DE OBRA



118 APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE ACABO EN SUPERFICIES METALICAS APLICADOS POR ASPERSION AIRLESS RA-28 ESMALTE DE POLIURETANO COLOR BLANCO, APLICANDO UNA CAPAS DE 3-4 MILS DE ESPESOR DE PELICULA SECA EN EXTERIOR DE TANQUES Y RECIPIENTES. EN UNA ALTURA DE 0.00 HASTA 20.00 MTS DE ALTURA EN LOS FLA´S A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M/N/O/P, UDA-3 MODULO 5, TH´S 302A Y 303A, ASI COMO DEL DA-301A.











11. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA SUS PROVISIONALES ELECTRICOS PARA LABORAR EN EL EXTERIOR DE LAS UNIDADES, EQUIPOS Y AREAS; ESTOS DEBEN DE UTILIZAR CABLE DE USO RUDO, SIN QUE ESTOS TENGAN EMPATES Y PROPORCIONAR SUS CONTACTOS ELECTRICOS. LAS LAMPARAS DEBEN SER A PRUEBA DE EXPLOCIÓN.


1990.00 M2


- 137 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-1013. LA CONTRATISTA REALIZARA LA LIMPIEZA CON TRAPO O CEPILLO DE

CERDA Y/O AIRE PARA QUITAR EL POLVO DE LA SUPERFICIE ANTES DE APLICAR EL RECUBRIMIENTO.






119 APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE ACABO EN SUPERFICIES METALICAS APLICADOS POR ASPERSION AIRLESS RA-28 ESMALTE DE POLIURETANO COLOR BLANCO, APLICANDO UNA CAPA DE 3-4 MILS DE ESPESOR DE PELICULA SECA EN EXTERIOR DE TUBERIAS DE 2”, 4”, 6”,10” y 14” EN UNA ALTURA DE 0.00 HASTA 20.00 MTS DE ALTURA EN LOS FLA´S A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M/N/O/P, UDA-3 MODULO 5, TH´S 302A Y 303A, ASI COMO DEL DA-301A.










800.00 M2


- 138 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-1010. EL CONTRATISTA DEBERA APLICAR EL PROCEDIMIENTO PARA


PARA LABORAR EN EL EXTERIOR DE LAS UNIDADES, EQUIPOS Y AREAS; ESTOS DEBEN DE UTILIZAR CABLE DE USO RUDO, SIN QUE ESTOS TENGAN EMPATES Y PROPORCIONAR SUS CONTACTOS ELECTRICOS. LAS LAMPARAS DEBEN SER A PRUEBA DE EXPLOCIÓN.








120 APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE ACABO EN SUPERFICIES METALICAS APLICADOS POR ASPERSION AIRLESS RA-28 ESMALTE DE POLIURETANO COLOR AMARILLO, GRIS Y NEGRO, APLICANDO UNA CAPA DE 3-4 MILS DE ESPESOR DE PELICULA SECA EN EQUIPOS DINAMICOS (BOMBAS, MOTORES, CHAROLAS, CUBRECOPLES Y MOTOVENTILADORES), DE 0.00 HASTA 20.00 MTS DE ALTURA EN LA UDA-3 MODULO 5.




4. LA CONTRATISTA PROPORCIONARA A SU PERSONAL MASCARILLA

30.00 M2


- 139 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-10CONTRA VAPORES.







11. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA SUS PROVISIONALES ELECTRICOS PARA LABORAR EN EL EXTERIOR EN LAS UNIDADES, EQUIPOS Y AREAS; ESTOS DEBEN DE UTILIZAR CABLE DE USO RUDO, SIN QUE ESTOS TENGAN EMPATES Y PROPORCIONAR SUS CONTACTOS ELECTRICOS. LAS LAMPARAS DEBEN SER A PRUEBA DE EXPLOCIÓN.






17. EL CONTRATISTA RETIRARA EQUIPO, HERRAMIENTA Y OBRA FALSA DEL EXTERIOR DEL AREA DE TRABAJO AL ALMACEN DE LA CONTRATISTA.


121 APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE ACABO EN SUPERFICIES METALICAS APLICADOS POR ASPERSION


2. EL CONTRATISTA REALIZARA CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE LA

30.00 M2


- 140 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-10AIRLESS RA-28 ESMALTE DE POLIURETANO COLOR GRIS Y NEGRO, APLICANDO UNA CAPA DE 3-4 MILS DE ESPESOR DE PELICULA SECA EN BASES DE CONCRETO Y METALICAS DE EQUIPOS, RECIPIENTES Y TANQUES, DE 0.00 HASTA 20.00 MTS DE ALTURA EN LOS FLA´S A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M/N/O/P Y DE LA UDA-3 MODULO 5.

HERRAMIENTA DE TRABAJO, EQUIPO, MAQUINARIA Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DESDE EL ALMACÉN DEL CONTRATISTA HASTA EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL INTERIOR DE LA PLANTA.




BARRERAS DE SEGURIDAD 300-40800-PSIA-046.7. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA SUS PROVISIONALES ELECTRICOS

PARA LABORAR AL INTERIOR Y/O EXTERIOR EN UNIDADES, EQUIPOS Y AREAS; ESTOS DEBEN DE UTILIZAR CABLE DE USO RUDO, SIN QUE ESTOS TENGAN EMPATES Y PROPORCIONAR SUS CONTACTOS ELECTRICOS. LAS LAMPARAS DEBEN SER A PRUEBA DE EXPLOCIÓN.









- 141 -


122APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO ACABADO EN SUPERFICIES METÁLICAS APLICADO POR ASPERSIÓN PARA FORMAR DOS CAPAS DE 5-7 MILS DE ESPESOR DE PELICULA SECA RA-29 COLOR BLANCO MODIFICADO PARA CUBRIR EN INTERIOR DE LOS FLA´S A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M/N/O/P



3. LA CONTRATISTA PROPORCIONARA EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL A SU PERSONAL: CASCO CON BARBIQUEJO, LENTES CONTRA IMPACTO, PANTALLA FACIAL, GUANTES DE NEOPRENO, OVEROL TYVEK, PROTECCIÓN AUDITIVA, CALZADO DE CARNAZA.

4. EL CONTRATISTA SUMINISTRARA EQUIPO DE RESPIRACION CON ENCHUFE RAPIDO.








12. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA SUS PROVISIONALES ELECTRICOS PARA LABORAR EN EL INTERIOR DE UNIDADES, EQUIPOS Y AREAS; ESTOS DEBEN DE UTILIZAR CABLE DE USO RUDO, SIN QUE ESTOS TENGAN EMPATES Y PROPORCIONAR SUS CONTACTOS ELECTRICOS. LAS LAMPARAS DEBEN SER A PRUEBA DE EXPLOCIÓN.




16. LA CONTRATISTA TENDRA EL PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA APLICACIÓN POR ASPERSIÓN CONVENCIONAL AIRLESS RELACIÓN DE BOMBEO 30:1, GPM DE SALIDA 3.0 MIN, MANGUERA 3/8” D.I., BOQUILLA 0.017-0.021”, PRESIÓN DE SALIDA 2100-2300 PSI Y FILTRO DE 60 MALLAS, SEGÚN EL ESPESOR Y DE ACUERDO A LA NORMA NRF-053-PEMEX-2006, APLICANDO CON ACCESORIOS, OLLA Y COMPRESOR DE 35 M3/MIN,

500.00 M2


- 142 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-10PISTOLA DE ASPERSIÓN DEVILVIS JGA.-502 COMBINACIÓN DE BOQUILLA 704FX O 704IZ




ROTULACIÓN

123 APLICACIÓN MANUAL DE RECUBRIMIENTO DE ACABO EN SUPERFICIES METALICAS O CONCRETOS, RA-28 (POLIURETANO), PARA FORMAR LETRAS DE IDENTIFICACIÓN COLOR NEGRO 001 EN BOMBAS, BOTONERAS, EQUIPOS, TUBERÍA Y ESTRUCTURA CON MÓDULO DE 4 x 3.5 CM., DE 0.00 HASTA 20.00 MTS DE ALTURA EN LOS FLA´S A A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M/N/O/P Y DE LA UDA-3 MODULO 5.


2. EL CONTRATISTA REALIZARA CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE LA HERRAMIENTA DE TRABAJO, EQUIPO, MAQUINARIA Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DESDE EL ALMACÉN DEL CONTRATISTA HASTA EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL INTERIOR DE LA PLANTA









11. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA SUS PROVISIONALES ELECTRICOS PARA LABORAR EN EL EXTERIOR DE UNIDADES, EQUIPOS Y AREAS; ESTOS DEBEN DE UTILIZAR CABLE DE USO RUDO, SIN QUE ESTOS TENGAN EMPATES Y PROPORCIONAR SUS CONTACTOS ELECTRICOS. LAS LAMPARAS DEBEN SER A PRUEBA DE EXPLOCIÓN.


13. LA CONTRATISTA TENDRA EL PERSONAL ESPECIALISTA PARA MEZCLAR Y MUESTREAR LOS PRODUCTOS, MANIOBRA QUE CONSISTE EN MEZCLAR LOS PRODUCTOS CON ADELGAZADOR PARA OBTENER LA FLUIDEZ NECESARIA PARA LA APLICACIÓN, PROPORCIONAR MUESTRA A LA SUPERVISIÓN, PARA SU APROBACIÓN DE ACUERDO A LA NORMA

180.00 LETRA


- 143 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-10NRF-053-PEMEX-2006.

14. EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EL FONDEO CON COLOR AMARILLO DEPENDIENDO DEL TAMAÑO DE LA LETRA.

15. LA CONTRATISTA APLICARA DE FORMA MANUAL DE RECUBRIMIENTO DE ACABADO EN SUPERFICIES METÁLICAS O CONCRETOS, RA-28 (POLIURETANO), PARA FORMAR LETRAS DE IDENTIFICACIÓN COLOR NEGRO 001 EN BOMBAS, BOTONERAS, EQUIPOS, TUBERÍA, ESTRUCTURA Y RECIPIENTES.



124 ÍDEM AL INTERIOR, PERO MÓDULO DE 22 x 10 CM

IDEM AL INTERIOR 112 LETRA



126 ÍDEM AL INTERIOR, PERO MÓDULO DE 20 x 10 CM COLOR ROJO










131 ÍDEM AL INTERIOR, PERO EN FONDOS DE LETREROS, COLOR AMARILLO 202, HASTA 10.00 MTS DE ALTURA.

IDEM AL INTERIOR 24 M2

132 FLECHA PARA INDICAR DIRECCIÓN DE FLUJO COLOR NEGRO 001

IDEM AL INTERIOR 144 PZA

133 BANDA PARA SEÑALAR PRODUCTOS DE 15 A 46 CM

IDEM AL INTERIOR 6 M2


- 144 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-10DIFERENTES COLORES

PINTURA LINEAS ELECTRICAS.

134 LIMPIEZA CON HERRAMIENTA MANUAL, EN TUBERÍAS DE SUMINISTRO ELECTRICOS DE ¾”, 1 ¼”, 1 ½”, EN UNA ALTURA DE 0.00 HASTA 20.00 MTS DE ALTURA EN LOS FLA´S A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M/N/O/, UDA-3 MODULO 5.












12. LA CONTRATISTA REALIZARA LA LIMPIEZA EN TUBERÍAS PARA SUMINISTRO ELECTRICO DE ½”, ¾”, 1” Y 2” CON HERRAMIENTA MANUAL DE 0.00 MTS HASTA 20.00 MTS.



36 M2


- 145 -


135 APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO PRIMARIO EPOXICO POR ASPERSIÓN AIRLESS O CONVENCIONAL PARA FORMAR DOS CAPAS DE 4-6 MILS DE ESPESOR DE PELICULA SECA RP-6 EN TUBERÍA DE SUMINISTRO ELECTRICO DE ¾”, 1 ¼”, 1 ½” DE 0.00 HASTA 20.00 MTS DE ALTURA EN FLA´S A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M/N/O/P, UDA-3 MODULO 5.












12. EL CONTRATISTA DEBERA CUBRIR EL AREA CIRCUNDANTE EN DONDE SE REALICE LA APLICACIÓN DE PRIMARIO, POR MEDIO DE LONA O TELA GRUESA DE MATERIAL NO INFLAMABLE, CON LA FINALIDAD DE CONFINAR LA PROYECCIÓN DEL RECUBRIMIENTO DE PRIMARIO.




36 M2


- 146 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-1016. LA CONTRATISTA REALIZARA LA PRUEBA DE ESPESOR, ADHERENCIA Y

CONTINUIDAD DE PELÍCULA, SEGÚN NORMA NRF-053-PEMEX-2006, ENTREGA POR ESCRITO LAS PRUEBAS EFECTUADAS DEL MATERIAL AL RESIDENTE DE OBRA.



136 APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE ACABO EPOXICO CATALIZADO EN SUPERFICIES METALICAS APLICADOS POR ASPERSION AIRLESS RA-28 POLIURETANO COLOR AZUL, APLICANDO UNA CAPA DE 3-4 MILS DE ESPESOR DE PELICULA SECA EN TUBERÍA DE SUMINISTRO ELECTRICO DE ¾”, 1 ¼”, 1 ½” EN UNA ALTURA DE 0.00 HASTA 20.00 MTS DE ALTURA EN LOS FLA´S A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M/N/O/P, UDA-3 MODULO 5.












12. EL CONTRATISTA DEBERA CUBRIR EL AREA CIRCUNDANTE EN DONDE SE REALICE LA APLICACIÓN DEL ACABADO, POR MEDIO DE LONA O TELA GRUESA DE MATERIAL NO INFLAMABLE, CON LA FINALIDAD DE CONFINAR LA PROYECCIÓN DEL RECUBRIMIENTO DE ACABADO.


14. LA CONTRATISTA TENDRA EL PERSONAL ESPECIALISTA PARA MEZCLAR Y MUESTREAR LOS PRODUCTOS, MANIOBRA QUE CONSISTE EN

36 M2


- 147 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-10MEZCLAR LOS PRODUCTOS CON ADELGAZADOR PARA OBTENER LA FLUIDEZ NECESARIA PARA LA APLICACIÓN, PROPORCIONAR MUESTRA A LA SUPERVISIÓN, PARA SU APROBACIÓN DE ACUERDO A LA NORMA NRF-053-PEMEX-2006



17. EL CONTRATISTA RETIRARA EQUIPO, HERRAMIENTA Y OBRA FALSA DEL INTERIOR Y/O EXTERIOR DEL AREA DE TRABAJO AL ALMACEN DE LA CONTRATISTA


PINTURA LINEAS INSTRUMENTACIÓN.

137 LIMPIEZA CON HERRAMIENTA MANUAL, EN TUBERÍAS DE INSTRUMENTACIÓN DE ½”, ¾”, 1” 2”, 3”, 4”. EN UNA ALTURA DE 0.00 HASTA 20.00 MTS DE ALTURA EN LOS FLA´S A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M/N/O/P , UDA-3 MODULO 5.










10. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA SUS PROVISIONALES ELECTRICOS PARA LABORAR AL INTERIOR Y/O EXTERIOR EN UNIDADES, EQUIPOS Y

8 M2


- 148 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-10AREAS; ESTOS DEBEN DE UTILIZAR CABLE DE USO RUDO, SIN QUE ESTOS TENGAN EMPATES Y PROPORCIONAR SUS CONTACTOS ELECTRICOS. LAS LAMPARAS DEBEN SER A PRUEBA DE EXPLOCIÓN.


12. LA CONTRATISTA REALIZARA LA LIMPIEZA EN TUBERÍAS DE INSTRUMENTACIÓN DE ½”, ¾”, 1” 2”, 3”, 4”CON HERRAMIENTA MANUAL DE 0.00 MTS HASTA 20.00 MTS.



138 APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO PRIMARIO EPOXICO POR ASPERSIÓN AIRLESS O CONVENCIONAL PARA FORMAR UNA CAPA DE 125 MM RP-6 EN TUBERÍA DE INSTRUMENTACIÓN DE ½”, ¾”, 1” 2”, 3”, 4”. DE 0.00 HASTA 20.00 MTS DE ALTURA EN FLA´S A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M/N/O/P , UDA-3 MODULO 5.












12. EL CONTRATISTA DEBERA CUBRIR EL AREA CIRCUNDANTE EN DONDE SE REALICE LA APLICACIÓN DE PRIMARIO, POR MEDIO DE LONA O TELA GRUESA DE MATERIAL NO INFLAMABLE, CON LA FINALIDAD DE

8 M2


- 149 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-10CONFINAR LA PROYECCIÓN DEL RECUBRIMIENTO DE PRIMARIO.







139 APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE ACABO EPOXICO CATALIZADO EN SUPERFICIES METALICAS APLICADOS POR ASPERSION AIRLESS RA-26 POLIURETANO COLOR AZUL, APLICANDO DOS CAPAS DE 125 MM EN TUBERÍA DE INSTRUMENTACIÓN DE ½”, ¾”, 1” 2”, 3”, 4”. EN UNA ALTURA DE 0.00 HASTA 20.00 MTS DE ALTURA EN LOS FLA´S A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M/N/O/P , UDA-3 MODULO 5.









8 M2


- 150 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-109. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA ARNES DE SEGURIDAD (TIPO

PARACAIDAS), CON CABLE DE VIDA.10. EL CONTRATISTA DEBERA APLICAR EL PROCEDIMIENTO PARA



12. EL CONTRATISTA DEBERA CUBRIR EL AREA CIRCUNDANTE EN DONDE SE REALICE LA APLICACIÓN DEL ACABADO, POR MEDIO DE LONA O TELA GRUESA DE MATERIAL NO INFLAMABLE, CON LA FINALIDAD DE CONFINAR LA PROYECCIÓN DEL RECUBRIMIENTO DE ACABADO.







RECUBRIMIENTO ANTIACIDO

140 NEUTRALIZACIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA CARPETA ANTIÁCIDA EXISTENTE, CON BICARBONATO DE SODIO (POLVO) DILUIDO EN AGUA:

FLA´S A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M/N/O/P (TRINCHERA):

1. EL CONTRATISTA REALIZARA LA ELABORACIÓN Y TRÁMITE DEL O LOS PERMISOS DE TRABAJO NECESARIOS Y CON LA FRECUENCIA REQUERIDA.

2. LA CONTRATISTA PROPORCIONARA A TODO SU PERSONAL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL; CASCO CON BARBIQUEJO, LENTES CONTRA IMPACTO, ROPA DE NEOPRENO: PANTALON DE NEOPRENO, CHAMARRA DE NEOPRENO, GUANTES DE NEOPRENO Y PANTALLA FACIAL.

3. LA CONTRATISTA PROPORCIONARA LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO, REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

4. EL CONTRATISTA REALIZARA CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE LA HERRAMIENTA, EQUIPO, MAQUINARIA Y MATERIALES Y NECESARIOS

92.00 M2


- 151 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-10PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DESDE EL ALMACÉN DEL CONTRATISTA HASTA EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL INTERIOR DE LAS TRINCHERAS ASI COMO CISTERNAS DE TORRES DESCARBONATADORAS Y BOMBAS DE REACTIVOS QUIMICOS.

5. LA CONTRATISTA UTILIZARA CABLE DE USO RUDO, SIN QUE ESTOS TENGAN EMPATES Y LAMPARAS A PRUEBA DE EXPLOSIÓN A SI COMO SUS CONTACTOS ELECTRICOS.

6. EL CONTRATISTA SUMINISTRARA EL MATERIAL NECESARIO PARA LOS DIQUES, PARA REALIZAR LA NEUTRALIZACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE PH PARA NEUTRALIZAR LAS PAREDES DE TRINCHERAS Y PISOS.

7. EL CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR EL LAVADO DE LA SUPERFICIE DE LA CARPETA ANTIACIDA EXISTENTE, EN PISOS Y PAREDES INTERIORES DE LAS TRINCHERAS, CON CHORRO DE AGUA A PRESIÓN CON BICARBONATO DE SODIO AL 10%, LOGRANDO UN RANGO DE PH MINIMO DE 9 Y MÁXIMO DE 11 (LIMPIEZA) HIDRODINÁMICA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN.

8. LA CONTRATISTA REALIZARA PRUEBAS PARA COMPROBAR EL PH REQUERIDO, PARAMETRO DE 9-11 PH EN TODO EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

9. LA CONTRATISTA DEBERA DRENAR, SUCCIONAR Y SECAR EL AGUA, PRODUCTO DE LOS TRABAJOS DE NEUTRALIZACIÓN DE LA CARPETA ANTIÁCIDA EXISTENTE, PREVIO A LOS TRABAJOS DE SAND-BLAST. LAS ACTIVIDADES SE DEBERAN DESARROLLAR CON ORDEN Y LIMPIEZA.

10. LA CONTRATISTA REALIZARA LA LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, DESPUES DE CADA JORNADA DE TRABAJO Y DURANTE LA MISMA.


UDA´S 2 Y 3 (TRINCHERAS):

IDEM AL ANTERIOR.

620.00 M2


TRINCHERA DE EFLUENTES:

IDEM AL ANTERIOR.

145.00 M2


CISTERNAS DE AGUA

IDEM AL ANTERIOR.

834.00 M2


- 152 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-10DESCARBONATADAS (INTERIOR):


FOSA 1 SUR (NEUTRALIZACIÓN):

IDEM AL ANTERIOR.

450.00 M2

145 DEMOLICION DE CONCRETO DAÑADO EN TRINCHERAS DE LOS FLA´S A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M/N/O/P, UDA-2 Y UDA-3, ASI COMO CISTERNAS DE TORRES DESCARBONATADORAS Y PISOS DE TH´S, CON O SIN RECUBRIMIENTO O CARPETA ANTIACIDA HASTA LLEGAR AL CONCRETO SANO, CORTE DE VARILLAS CON HERRAMIENTA MANUAL (NRF-160-PEMEX-2007). REFERIRSE A LOS PLANOS: E-008, E-200, E-201.


2. MANEJO, CARGA, ACARREO, DESCARGA Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTA Y EQUIPO DE TRABAJO DEL ALMACÉN DEL CONTRATISTA HASTA EL SITIO DE LA OBRA O DEL DESMANTELAMIENTO.

3. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA A TODO SU PERSONAL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, GUANTES DE NEOPRENO, ROPA DE NEOPRENO, BOTAS DE NEOPRENO, CASCO CON BARBIQUEJO, LENTES CONTRA IMPACTO, CARETA FACILA Y PROTECCIÓN AUDITIVA.

4. SE DEBERÁ UTILIZAR HERRAMIENTA MANUAL PARA CORTE DE VARILLA DE REFUERZO, PARA LA DEMOLICIÓN.

5. EL CONTRATISTA GANADOR ACORDONAR Y COLOCAR SEÑALAMIENTOS EN EL ÁREA DE TRABAJO.

6. EL CONTRATISTA SUMINISTRARA LOS DIQUES NECESARIÓS PARA REALIZAR LA DEMOLICIÓN DE PISOS Y TRINCHERAS.

7. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA O CONSIDERARA BOMBA DE ACHIQUE.

8. EL CONTRATISTA REALIZARA LA DEMOLICIÓN CON HERRAMIENTA MANUAL Y/O NEUMÁTICA DE PISOS Y PAREDES DE LA TRINCHERA.

9. EL CONTRATISTA REALIZARA EL ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLISIÓN HASTA EL SITIO INDICADO POR LA RESIDENCIA DE OBRA.

10. EL CONTRATISTA ACARREARA Y TRANSPORTARA EL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLISIÓN HASTA 3 KM DONDE INDIQUE LA RESIDENCIA DE OBRA.

11. EL CONTRATISTA REALIZARA EL RETIRO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.12. EL CONTRATISTA REALIZARA LA LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO

DURANTE Y AL TÉRMINO DE LA OBRA.

25.00 M3

146 EXCAVACIÓN CON HERRAMIENTA MANUAL DE MATERIAL TEPETATE HASTA 0.20 MTS DE PROFUNDIDAD EN PISOS DE TRINCHERAS DE LOS FLA´S A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M/N/O/P, UDA´S 2 Y 3, INCLUYE: AFINE DEL FONDO.


2. MANEJO, CARGA, ACARREO, DESCARGA Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTA Y EQUIPO DE TRABAJO DEL ALMACÉN DEL CONTRATISTA HASTA EL SITIO DE LA OBRA O DEL DESMANTELAMIENTO.

3. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA A TODO SU PERSONAL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, GUANTES DE NEOPRENO, ROPA DE

40.00 M3


- 153 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-10NEOPRENO, BOTAS DE NEOPRENO, CASCO CON BARBIQUEJO, LENTES CONTRA IMPACTO, CARETA FACILA Y PROTECCIÓN AUDITIVA.

4. EL CONTRATISTA ACORDONAR Y COLOCAR SEÑALAMIENTOS EN EL ÁREA DE TRABAJO.

5. EL CONTRATISTA SUMINISTRARA LOS MATERIALES NECESARIOS PARA REALIZAR LOS DIQUES NECESARIÓS PARA LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN.


7. EL CONTRATISTA REALIZARA LA EXCAVACIÓN CON HERRAMIENTA MANUAL.

8. EL CONTRATISTA REALIZARA EL ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLISIÓN HASTA EL SITIO INDICADO POR LA RESIDENCIA DE OBRA.

9. EL CONTRATISTA ACARREARA Y TRANSPORTARA EL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLISIÓN HASTA 3 KM DONDE INDIQUE LA RESIDENCIA DE OBRA



147 RELLENO Y COMPACTADO DE TEPETATE PARA FORMAR TERRAPLEN AL 90% DE COMPACTACIÓN CON BAILARINA DE EQUIPO DE COMBUSTION DE 0.20 MTS DE ESPESOR BAJO PISO DE TRINCHERAS DE LOS FLA´S A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M/N/O/P, UDA´S 2 Y 3. (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL MATERIAL).



3. EL CONTRATISTA REALIZARA CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE LA HERRAMIENTA, EQUIPO, MAQUINARIA Y MATERIALES Y NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DESDE EL ALMACÉN DEL CONTRATISTA HASTA EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

4. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA A SU PERSONAL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL; CASCO CON BARBIQUEJO, GUANTES DE CARNAZA, ROPA DE ALGODON, LENTES CONTRA IMPACTO, Y CARETA FACIAL.

5. LA CONTRATISTA UTILIZARA CABLE DE USO RUDO, SIN QUE ESTOS TENGAN EMPATES Y LAMPARAS A PRUEBA DE EXPLOSIÓN A SI COMO SUS CONTACTOS ELECTRICOS.

6. LA CONTRATISTA COLOCARÁ LONAS EN LAS TRINCHERAS DE TAL FORMA QUE SE EVITE CONTAMINAR CON ARENA, POLVO, LLUVIA, ETC. LA PLANTILLA, ADEMAS DE MANTENER ALUMBRADO APROPIADO EN EL INTERIOR.

7. EL CONTRATISTA ACORDONAR Y COLOCAR SEÑALAMIENTOS EN LA ZONA DE TRABAJO.

8. EL CONTRATISTA SUMINISTRA LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA REALIZACION DIQUES LOS TRABAJOS DE RELLENO Y COMPACTADO.


10. EL CONTRATISTA RELLENARA Y COMPACTARA AL 90% CON PISON NUMATICO Y/O BAILARINA PARA FROMAR UNA CAPA DE 0.20 MTS.

11. LA CONTRATISTA SUMINISTRARA LOS MATERIALES ESPECIFICADOS PARA LA PLANTILLA.

80.00 M3


- 154 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-1012. EL PERSONAL DE LA CONTRATISTA PARTICIPANTE EN EL RELLENO Y

COMPACTADO DEBERA TENER CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA. (QUE ESTE CAPACITADO).

13. LA CONTRATISTA DEBERA DESARROLLAR CON ORDEN Y LIMPIEZA TODAS SUS ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y AL FINAL DE LA MISMA.

148 HABILITADO Y COLOCACIÓN DE CIMBRA EN MUROS INTERIORES DE TRINCHERAS EN LOS EN LOS FLA´S A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M/N/O/P Y LAS UDA´S 2 Y 3, CISTERNAS DE TORRES DESCARBONATADORAS CON TRIPLAY Y MADERA DE PINO DE PRIMERA. (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL MATERIAL).




4. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA A SU PERSONAL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL; CASCO CON BARBIQUEJO, GUANTES DE NEOPRENO, TRAJE DE NEOPRENO, LENTES CONTRA IMPACTO, Y CARETA FACIAL.

5. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA SUS PROVISIONALES ELECTRICOS ESTOS DEBEN DE SER DE CABLE DE USO RUDO Y NO TENER EMPATES ENTRE ELLOS; LAS LUMINARIAS DEBEN SER A PRUEBA DE EXPLOSIÓN.

6. EL CONTRATISTA SUMINSITRARA MANO DE OBRA CALIFICADA PARA TRABAJOS EN EL HABILITADO Y COLOCACIÓN DE CIMBRA APARENTE EN MUROS INTERIORES DE TRINCHERAS CON TRIPLAY Y MADERA DE PINO DE PRIMERA INCLUYE TROQUELES A BASE DE DORSALES DE ALAMBRE RECOCIDO Y APUNTALAMIENTO CON CUÑAS.

7. LA CONTRATISTA REALIZARA EL HABILITADO DE LA CIMBRA Y CURADO CON DIESEL.

8. EL CONTRATISTA SUMINISTRARA LOS MATERIALES NECESARIOS PARA FORMAR EL DIQUES PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE RELLENO Y COMPACTADO.


10. LA CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR MADERA DE PINO DE PRIMERA.11. LA CONTRATISTA DEBERÁ SELLAR LOS ESPACIOS ENTRE LA MADERA DE

CONTACTO Y EL MURO PARA EVITAR FUGA DEL CONCRETO.12. EL CONTRATISTA REALIZARA LA LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO

DURANTE Y AL TÉRMINO DE LA OBRA.13. LA CONTRATISTA REALIZARA LA SELECCIÓN, CARGA ACARREO

DESCARGA Y ESTIBA DE LA MADERA SOBRANTES HASTA EL SITIO QUE INDIQUE EL SUPERVISOR DE LA OBRA DENTRO DE LA REFINERIA (MAXIMO 3 KILOMETROS) Y/O AL TIRADERO MUNICIPAL SERA POR CUENTA DEL CONTRATISTA GANADOR.

100.00 M2

149 APLICACIÓN DE ADHESIVO EPOXICO PARA UNIR CONCRETO VIEJO CON NUEVO CON HERRAMIENTA MANUAL EN TRINCHERAS DE LOS FLA´S A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M/N/O/P,


2. EL CONTRATISTA REALIZARA CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE LA HERRAMIENTA, EQUIPO, MAQUINARIA Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DESDE EL ALMACÉN DEL

240.00 M2


- 155 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-10UDA´S 2 Y 3, ASI COMO CISTERNAS DE TORRES DESCARBONATADORAS Y PISOS DE TH´S CEILCOTE 17 ADHESIVE. (INCLUYE EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES).

CONTRATISTA HASTA EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.3. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA SUS PROVISIONALES ELECTRICOS

EN EL EXTERIOR DE TRINCHERAS.4. EL CONTRATISTA ACORDONAR Y COLOCAR SEÑALAMIENTOS EN LA

ZONA DE ELABORACIÓN Y VACIADO DE CONCRETO.5. LA CONTRATISTA PROPORCIONARA A SU PERSONAL EQUIPO DE

PROTECCIÓN PERSONAL GUANTES DE CARNAZA, LENTES CONTRA IMPACTO, ROPA DE ALGODÓN, CASCO CON BARBIQUEJO Y PROTECCIÓN AUDITIVA.

6. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA LOS MATERIALES NECESARIOS PARA FORMAR LOS DIQUES PARA REALIZAR LOS TRABAJOS.


8. LA CONTRATISTA TENDRA PERSONAL CAPACITADO PARA REALIZAR LA MEZCLA Y APLICACIÓN CEILECOTE 17 ADHESIVE PARA UNIR CONCRETO NUEVO A VIEJO.

9. LA CONTRATISTA TRAERA UN REPRESENTANTE DE CEILECOTE PARA VERIFICAR LA APLICACIÓN CORRECTA DE SU PRODUCTO.


150 HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 EN TRINCHERAS DE LOS FLA’S A/B/C/D/F/G/H, UDA-2, UDA-3 Y CISTERNAS DE TORRES DESCARBONATADORAS. EL ARREGLO GENERAL DEL ACERO DE REFUERZO SERA DE ACUERDO A LOS PLANOS: E-008, E-200, E-201. INCLUYE: DOBLESES DE VARILLA EN FRÍO, CON UN RADIO MINIMO INTERIOR DE 4 VECES EL DIAMETRO DE LA VARILLA. (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL MATERIAL).






PARA LABORAR AL EXTERIOR EN UNIDADES, EQUIPOS Y AREAS; ESTOS DEBEN DE UTILIZAR CABLE DE USO RUDO, SIN QUE ESTOS TENGAN EMPATES Y PROPORCIONAR SUS CONTACTOS ELECTRICOS. LAS LAMPARAS DEBEN SER A PRUEBA DE EXPLOCIÓN.

7. EL CONTRATISTA SUMINISTRARA LOS MATERIALES NECESARIOS PARA FORMAR LOS DIQUES PARA REALIZAR LOS TRABAJOS.


9. EL CONTRATISTA REALIZARA EL SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO DE REFUERZO EN TRINCHERAS DE LOS FLA´S A/B/S/D/F/G/H, UDA´S 2 Y 3 Y CISTERNAS DE TORRES DESCARBONATADORAS AL DIAMETRO EXISTENTE Y AL ARREGLO EXISTENTE.

2.4 TON


- 156 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-1010. EL CONTRATISTA REALIZARA EL AREGLO DEL ACERO DE REFUERZO DE

ACURDO A LOS PLANOS: E-008, E-200, E-201.11. EL CONTRATISTA REALIZARA LOS DOBLECES EN FRIO CON UN RÁDIO

MINIMO INTERIOR DE 4 VECES EL DIAMETRO DE LA VARILLA.12. EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ORDEN Y

LIMPIEZA ANTES Y DESPUES DE CADA JORNADA DE TRABAJO Y DURANTE LA MISMA.

151 ELABORACIÓN Y VACIADO DE CONCRETO NUEVO fć=100 kg/cm2 PARA PLANTILLA DE 0.05 MTS DE ESPESOR EN TRINCHERAS, TAMAÑO MAXIMO DEL AGRAGADO 1.9 CM EN TRINCHERAS DE LOS FLA´S A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M/N/O/P UDA´S 2 Y 3. (INCLUYE EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES).



3. EL CONTRATISTA PROPORCIONA EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL A SU PERSONAL: CASCO CON BARBIQUEJO, LENTES CONTRA IMPACTO, PANTALLA FACIAL, GUANTES DE CARNAZA, ROPA DE ALGODÓN, PROTECCIÓN AUDITIVA Y ZAPATO CON CASQUILLO TIPO INDUSTRIAL.



PARA LABORAR EN EL EXTERIOR EN UNIDADES, EQUIPOS Y AREAS; ESTOS DEBEN DE UTILIZAR CABLE DE USO RUDO, SIN QUE ESTOS TENGAN EMPATES Y PROPORCIONAR SUS CONTACTOS ELECTRICOS. LAS LAMPARAS DEBEN SER A PRUEBA DE EXPLOCIÓN.

7. EL CONTRATISTA SUMINISTRARA LOS MATERIALES NECESARIOS PARA FORMAR EL DIQUE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS.

8. EL CONTRATISTA PROPORCIONA O CONSIDERARA BOMBA DE ACHIQUE.9. LA CONTRATISTA COLOCARA EL ACERO DE REFUERZO IDENTICO AL

EXISTENTE, CON LOS ARREGLOS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS AREAS QUE SE VAN A REPARAR.

10. LA CONTRATISTA SUMINISTRARA, HABILITARA, COLOCARA Y RETIRARA REGLAS, FRONTERAS Y LA CIMBRA PARA EL VACIADO DE CONCRETO.

11. LA CONTRATISTA TENDRA PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA ELABORACIÓN DEL CONCRETO NUEVO fć=100 kg/cm2 PARA LA PLANTILLA EN TRINCHERAS.

12. LA CONTRATISTA ACARREARA Y ESTIBARA SUS REGLAS, FRONTERAS Y CIMBRA AL LUGAR DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN DE OBRA.

13. LA CONTRATISTA REALIZARA LA LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO DURANTE Y AL TÉRMINO DE LA OBRA. ASI COMO LA SELECCIÓN, CARGA, ACARREO, DESCARGA Y ESTIBA DE LOS MATERIALES SOBRANTES HASTA EL SITIO QUE INDIQUE EL SUPERVISOR DE LA OBRA DENTRO DE LA REFINERIA (MAXIMO 3 KILOMETROS).


4.0 M3


- 157 -


152 ELABORACIÓN Y VACIADO DE CONCRETO NUEVO fć=250 kg/cm2 PARA PISOS Y MUROS DE LAS TRINCHERAS, TAMAÑO MAXIMO DEL AGRAGADO 1.9 CM DE LOS FLA´S A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M/N/O/P, UDA´S 2 Y 3 SERA DE ACUERDO A LOS PLANOS: E-008, E-200, E-201.






PARA LABORAR EN EL EXTERIOR EN UNIDADES, EQUIPOS Y AREAS; ESTOS DEBEN DE UTILIZAR CABLE DE USO RUDO, SIN QUE ESTOS TENGAN EMPATES Y PROPORCIONAR SUS CONTACTOS ELECTRICOS. LAS LAMPARAS DEBEN SER A PRUEBA DE EXPLOCIÓN

7. LA CONTRATISTA COLOCARA EL ACERO DE REFUERZO IDENTICO AL EXISTENTE, CON LOS ARREGLOS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS AREAS QUE SE VAN A REPARAR.

8. LA CONTRATISTA SUMINISTRARA, HABILITARA, COLOCARA Y RETIRARA REGLAS, FRONTERAS Y LA CIMBRA PARA EL VACIADO DE CONCRETO.

9. EL CONTRATISTA SUMINISTRARA LOS MATERIALES DIQUES NECESARIÓS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS.

10. EL CONTRATISTA SUMINSTRARA O CONSIDERARA BOMBA DE ACHIQUE.11. LA CONTRATISTA TENDRA PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA

ELABORACIÓN DEL CONCRETO NUEVO fć=250 kg/cm2 PARA PISOS Y MUROS DE LAS TRINCHERAS.

12. LA CONTRATISTA ACARREARA Y ESTIBARA SUS REGLAS, FRONTERAS Y CIMBRA AL LUGAR DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN DE OBRA.

13. LA CONTRATISTA REALIZARA LA LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO DURANTE Y AL TÉRMINO DE LA OBRA. ASI COMO LA SELECCIÓN, CARGA, ACARREO, DESCARGA Y ESTIBA DE LOS MATERIALES SOBRANTES HASTA EL SITIO QUE INDIQUE EL SUPERVISOR DE LA OBRA DENTRO DE LA REFINERIA (MAXIMO 3 KILOMETROS).

14. EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ORDEN Y LIMPIEZA ANTES Y DESPUES DE CADA JORNADA DE TRABAJO Y DURANTE LA MISMA

25.00 M3

153 LIMPIEZA ABRASIVA SECA SAND-BLAST (CHORRO DE ARENA SILICA SECA A PRESIÓN DE AIRE) GRADO DE LIMPIEZA DE SUPERFICIE (REMOVER TODA LA CORROSIÓN Y CONTAMINACIÓN VISIBLE, PINTURA Y CUALQUIER


2. LA CONTRATISTA SUMINISTRARA LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO, REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

3. EL CONTRATISTA REALIZARA CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE LA HERRAMIENTA, EQUIPO, MAQUINARIA Y MATERIALES NECESARIOS PARA


- 158 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-10MATERIAL EXTRAÑO HASTA EL 100% OBTENIENDO UN PERFIL DE ANCLAJE SEMEJANTE A UNA LIJA PARA MADERA GRANO 40-60), EN EL INTERIOR DE LA SUPERFICIE DE CONCRETO Y DEL REVESTIMIENTO EXISTENTE EN BUEN ESTADO: (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL MATERIAL).


LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DESDE EL ALMACÉN DEL CONTRATISTA HASTA EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

4. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA SUS PROVISIONALES ELECTRICOS PARA EN LAS AREAS QUE SE VAN A TRABAJAR.

5. EL CONTRATISTA DEBERA CARGAR, ACARREAR, DESCARGAR, ARMAR Y DESARMAR LOS ANDAMIOS NECESARIOS Y SEGUROS PARA CUBRIR EL AREA DONDE VA A SAND BLASTEAR.

6. LA CONTRATISTA SUMINISTRARA TABIQUE Y LOS AGREGADOS PARA LA COLOCACIÓN DE LOS DIQUES EN EL INTERIOR DE LAS TRINCHERAS.

7. LA CONTRATISTA COLOCARA BOMBAS DE ACHIQUE Y/O MANGUERAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA DERIVAR EL FLUJO DE LAS TRINCHERAS.

8. EL CONTRATISTA DEBE DEJAR LA SUPERFICIE LIBRE DE CONTAMIANTES TALES COMO; GRASA Y ACEITES.

9. LA CONTRATISTA DEBERÁ DRENAR Y SECAR EL AGUA, PRODUCTO DE LOS TRABAJOS DE NEUTRALIZACIÓN DE LA CARPETA ANTIÁCIDA EXISTENTE, EN PISOS Y PAREDES, PREVIO A LOS TRABAJOS DE SAND-BLASTEO.

10. EL PERSONAL PARTICIPANTE, DEBE TENER CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA SOBRE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR. (QUE ESTE CAPACITADO).

11. EL CONTRATISTA REALIZARA LA PROTECCIÓN A EQUIPOS Y LINEAS ADYACENTES CON LONAS.

12. EL GRADO DE LIMPIEZA PARA LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE SERA PARA OBTENER UN PERFIL DE ANCLAJE SEMEJANTE AL DE UNA LIJA PARA MADERA DE GRADO 40-60.

13. LA CONTRATISTA DEBE DEJAR LA SUPERFICIE LIBRE DE CONTAMINANTES TALES COMO: GRASA, ACEITE Y POLVO QUE PUEDA INHIBIR LA BUENA ADHERENCIA DEL RECUBRIMIENTO.

14. LA CONTRATISTA DEPOSITARA LA ARENA PRODUCTO DE SAND-BLAST EN TAMBORES METÁLICOS CON TAPA, CINCHO Y TORNILLO, PARA POSTERIORMENTE SER TRANSPORTADOS AL SITIO PARA SU DEPOSICIÓN FINAL.


92.00 M2

154 LIMPIEZA ABRASIVA SECA SAND-BLAST (CHORRO DE ARENA SILICA SECA A PRESIÓN DE AIRE) GRADO DE LIMPIEZA DE SUPERFICIE (REMOVER TODA LA CORROSIÓN Y CONTAMINACIÓN VISIBLE, PINTURA Y CUALQUIER MATERIAL EXTRAÑO HASTA EL 100% OBTENIENDO UN PERFIL DE ANCLAJE SEMEJANTE A UNA LIJA PARA MADERA GRANO 40-60), EN EL INTERIOR DE LA SUPERFICIE DE CONCRETO Y DEL

IDEM AL ANTERIOR 620.00 M2


- 159 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-10REVESTIMIENTO EXISTENTE EN BUEN ESTADO: (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL MATERIAL).UDA´S 2 Y 3 (TRINCHERAS):

155 LIMPIEZA ABRASIVA SECA SAND-BLAST (CHORRO DE ARENA SILICA SECA A PRESIÓN DE AIRE) GRADO DE LIMPIEZA DE SUPERFICIE (REMOVER TODA LA CORROSIÓN Y CONTAMINACIÓN VISIBLE, PINTURA Y CUALQUIER MATERIAL EXTRAÑO HASTA EL 100% OBTENIENDO UN PERFIL DE ANCLAJE SEMEJANTE A UNA LIJA PARA MADERA GRANO 40-60), EN EL INTERIOR DE LA SUPERFICIE DE CONCRETO Y DEL REVESTIMIENTO EXISTENTE EN BUEN ESTADO: (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL MATERIAL).UDA´S 2 Y 3 (PISOS):


156 LIMPIEZA ABRASIVA SECA SAND-BLAST (CHORRO DE ARENA SILICA SECA A PRESIÓN DE AIRE) GRADO DE LIMPIEZA DE SUPERFICIE (REMOVER TODA LA CORROSIÓN Y CONTAMINACIÓN VISIBLE, PINTURA Y CUALQUIER MATERIAL EXTRAÑO HASTA EL 100% OBTENIENDO UN PERFIL DE ANCLAJE SEMEJANTE A UNA LIJA PARA MADERA GRANO 40-60), EN EL INTERIOR DE LA SUPERFICIE DE CONCRETO Y DEL REVESTIMIENTO EXISTENTE EN BUEN ESTADO: (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL MATERIAL).TRINCHERA DE EFLUENTES:


157 LIMPIEZA ABRASIVA SECA SAND-BLAST (CHORRO DE ARENA SILICA SECA A PRESIÓN DE AIRE) GRADO DE LIMPIEZA DE SUPERFICIE (REMOVER TODA LA CORROSIÓN Y CONTAMINACIÓN VISIBLE, PINTURA Y CUALQUIER MATERIAL EXTRAÑO HASTA EL 100% OBTENIENDO UN PERFIL DE ANCLAJE SEMEJANTE A UNA LIJA PARA MADERA GRANO 40-60), EN



- 160 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-10EL INTERIOR DE LA SUPERFICIE DE CONCRETO Y DEL REVESTIMIENTO EXISTENTE EN BUEN ESTADO: (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL MATERIAL).CISTERNAS DE AGUA DESCARBONATADAS (INTERIOR):

158 LIMPIEZA ABRASIVA SECA SAND-BLAST (CHORRO DE ARENA SILICA SECA A PRESIÓN DE AIRE) GRADO DE LIMPIEZA DE SUPERFICIE (REMOVER TODA LA CORROSIÓN Y CONTAMINACIÓN VISIBLE, PINTURA Y CUALQUIER MATERIAL EXTRAÑO HASTA EL 100% OBTENIENDO UN PERFIL DE ANCLAJE SEMEJANTE A UNA LIJA PARA MADERA GRANO 40-60), EN EL INTERIOR DE LA SUPERFICIE DE CONCRETO Y DEL REVESTIMIENTO EXISTENTE EN BUEN ESTADO: (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL MATERIAL).FOSA 1 SUR (NEUTRALIZACIÓN):


159 APLICACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE JUNTAS CEILECOTE CEILLINE A LO LARGO DE LA JUNTA Y A UN ANCHO DE 0.25 MTS. EN PISOS DE LA UDA-2 Y UDA-3. (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL MATERIAL).



3. LA CONTRATISTA PROPORCIONARA EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL A TODO SU PERSONAL; CASCO CON BARBIQUEJO, LENTES CONTRA IMPACTO, OVEROLL TYVEK, GUANTES DE NEOPRENO RESISTENTES A SOLVENTES, PANTALLA FACIAL.


5. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA SUS PROVISIONALES ELECTRICOS EN PISOS Y PAREDES DE LAS TRINCHERAS Y DE LAS CISTERNA DE TORRES DESCARBONATADORAS.

6. LA CONTRATISTA COLOCARÁ LONAS EN LAS AREAS A RECUBRIR DE TAL FORMA QUE SE EVITE CONTAMINAR CON ARENA, POLVO, LLUVIA, ETC. LOS SISTEMAS DE REVESTIMIENTO POR APLICAR, ADEMAS DE MANTENER ALUMBRADO APROPIADO EN EL INTERIOR.

7. LA CONTRATISTA SUMINISTRARA EL MATERIAL NECESARIO PARA LA REPARACIÓN DE GRIETAS, UTILIZANDO UN SISTEMA EPOXICO FLEXIBLE (TIPO CEILCOTE CEILINE O SISTEMA EQUIVALENTE), A UN ANCHO DE 0.25 MTS DE LAS GRIETAS Y A TODA SU LONGITUD, EN PISOS.

8. LA CONTRATISTA PROPORCIONARA EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL OVEROL TYVEK, GUANTES, BOTAS Y DEBERA UTILIZAR RESPIRADOR

200.00 M2


- 161 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-10CONTRA VAPORES ORGANICOS Y CARETA FACIAL.

9. LA CONTRATISTA PRESENTARA UN TECNICO DE CEILCOTE O SISTEMA EQUIVALENTE, PARA LA SUPERVISIÓN EN LA PREPARACIÓN DE SU PRODUCTO ASÍ COMO TAMBIEN LA APLICACIÓN.

10. LA CONTRATISTA SUMINISTRARA LOS MATERIALES ESPECIFICADOS PARA EL SISTEMA EPOXICO FLEXIBLE, PARA LA REPARACIÓN DE GRIETAS SOBRE EL SISTEMA DE REVESTIMIENTO EXISTENTES.

11. LA CONTRATISTA PRESENTARA LOS MATERIALES DEL SISTEMA EPOXICO FLEXIBLE, DEBERAN PRESENTARSE CERRADOS, CON EL CONTENIDO CLARAMENTE IDENTIFICADO.

12. LA CONTRATISTA NO DEBERA PRESENTAR MATERIALES DEL SISTEMA EPOXICO FLEXIBLE CADUCADOS PARA CUANDO VAYAN A SER APLICADOS. (NO EXCEDER EL TIEMPO DE VIDA UTIL).

13. LOS MATERIALES DEL SISTEMA EPOXICO FLEXIBLE, LOS COMPONENTES DEBERAN SER DEL MISMO PROVEEDOR.

14. LA CONTRATISTA REALIZARA LA MEZCLA DE COMPONENTES (CUANDO APLIQUE) SE REALIZARA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA POR APLICAR.

14. LA CONTRATISTA VIGILARÁ QUE CUANDO SE REALICE LA APLICACIÓN DE LOS MATERIALES DEBEN SER EN CONDICIONES AMBIENTALES OPTIMAS DE PREFERENCIA; CALIDAS (21º C), HUMEDAD RELATIVA ENTRE 50% Y 60%.

15. EL PERSONAL DE LA CONTRATISTA PARTICIPANTE EN LA APLICACIÓN DEBE TENER CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA SOBRE EL SISTEMA A APLICAR (QUE ESTE CAPACITADO).

16. LA CONTRATISTA DEBERA CONTROLAR LOS ESPESORES DE PELICULA HUMEDA CON UN MEDIDOR DE PELICULA HUMEDA.

17. LA CONTRATISTA REALIZARA LOS MUESTREOS, REVISIONES Y/O PRUEBAS QUE SEAN NECESARIOS PARA QUE SE GARANTICEN QUE LOS SISTEMAS APLICADOS CUMPLAN CON LOS REQUISITOS MINIMOS DE ACEPTACIÓN ANTES, DURANTE Y DESPUES DE SER APLICADOS.

18. LA CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR LA APLICACIÓN DEL SISTEMA, RESPETANDO LA INDICACIONES PARA LA PREPARACIÓN, MEZCLADO Y APLICACIÓN, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS DEL PROVEEDOR DEL SISTEMA EPOXICO FLEXIBLE.

19. LA CONTRATISTA DEBERA ENTREGARA CERTIFICADOS DE CALIDAD Y GARANTIA A RESIDENCIA DE OBRA

20. EL CONTRATISTA AL APLICAR LOS PRODUCTOS DEBERA TRAER UN TÉCNICO (CEILCOTE) PARA DAR SECUENCIA A LA APLICACIÓN DE SUS PRODUCTOS.


160 APLICACIÓN DE SISTEMA DE RECUBRIMIENTO ANTIACIDO EPOXICO NOVOLAC CEILCOTE 2000 FLAKELINE A 0.5 MM (0.020”) EN PISOS DE LA UDA 2 Y FOSA 1 SUR; INCLUYE LA APLICACIÓN DE CEILCOTE 680 M PRIMER



3. EL CONTRATISTA REALIZARA CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE LA HERRAMIENTA, EQUIPO, MAQUINARIA Y MATERIALES Y NECESARIOS 1512.00 M2


- 162 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-10CONDUCTIVO Y/O EQUIVALENTE.(INCLUYE EL SUMINISTRO DEL MATERIAL).

PISOS UDA-2:

PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DESDE EL ALMACÉN DEL CONTRATISTA HASTA EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

4. LA CONTRATISTA PROPORCIONARA EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL A TODO SU PERSONAL, CASCO CON BARBIQUEJO, GUANTES DE NEOPRENO, OVEROL TYVEK, LENTES CONTRA IMPACTO, PANTALLA FACIAL.

5. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA SUS PROVISIONALES ELECTRICOS EN PISOS UDA-2 Y FOSA 1 SUR.

6. LA CONTRATISTA COLOCARÁ LONAS EN LAS AREAS A TRABAJAR DE TAL FORMA QUE SE EVITE CONTAMINAR CON ARENA, POLVO, LLUVIA, ETC. LOS SISTEMAS DE REVESTIMIENTO POR APLICAR, ADEMAS DE MANTENER ALUMBRADO APROPIADO EN EL INTERIOR.

7. EL CONTRATISTA DEBERA CARGAR, ACARREAR, DESCARGAR, ARMAR Y DESARMAR LOS ANDAMIOS NECESARIOS Y SEGUROS PARA TENER ACCESO AL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DESDE EL EXTERIOR AL INTERIOR DEL EQUIPO. DEBE UTILIZARSE EL PROCEDIMIENTO OPERATIVO 300-40800-PSIA-052 ARMADO Y DESDARMADO DE ANDAMIOS.

8. EL CONTRATISTA SUMINISTRARA Y APLICARA EL PRIMARIO CEILCOTE 680 M PRIMER CONDUCTIVO A LA SUPERFICIE DE CONCRETO CONSISTENTE DE UNA MEZCLA DE LA RESINA LIQUIDA CEILCOTE 680 M PRIMER, EL CATALIZADOR CEILCOTE #9 HARDENER, EN RELACIÓN DE MEZCLA 3:1 EN VOLUMEN Y EL AGREGADO CONDUCTIVO, CEILCOTE C-1 POWDER, HASTA SATURAR LA SUPERFICIE DEL CONCRETO Y DEJAR UN ESPESOR DE PELICULA HUMEDA DE 2 A 5 MILESIMAS DE PULGADA.

9. EL CONTRATISTA SUMINSTRARA Y APLICARA UNA CAPA DEL SISTEMA DE RECUBRIMIENTO CONSISTENTE DE UNA MEZCLA A BASE DE CEILCOTE 2000 FLAKELINE PARTE A Y CEILCOTE 2000 FLAKELINE PARTE B, EN RELACIÓN DE MEZCLA 4:1 EN VOLUMEN APLICADO A UN ESPESOR DE 20 MILESIMAS DE PULGADA (0.5 MM) DE PELÍCULA HUMEDA.

10. EL CONTRATISTA REALIZARA PRUEBA DE CONTINUIDAD DEL RECUBRIMIENTO (LIBERTAD DE PORO) A UN VOLTAGE DE 2000 VOLTS, EL EQUIPO DE PRUEBA DEBERA TENER CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN.

11. LA CONTRATISTA ENTREGARA REPORTE DE LA PRUEBA DE CONTINUIDAD A LA RESIDENCIA DE OBRA.

12. LA CONTRATISTA PRESENTARA UN TECNICO DE CEILCOTE O SISTEMA EQUIVALENTE CON CERTIFICADO NACE, PARA LA RESIDENCIA DE OBRA EN LA PREPARACIÓN DE SU PRODUCTO ASÍ COMO TAMBIEN EN LA APLICACIÓN.

13. LA CONTRATISTA PRESENTARA LOS MATERIALES DEBIDAMENTE CERRADOS, CON EL CONTENIDO CLARAMENTE IDENTIFICADO.

14. LA CONTRATISTA NO DEBERA PRESENTAR MATERIALES DEL SISTEMA NO CADUCADOS PARA CUANDO VAYAN A SER APLICADOS. (NO EXCEDER EL TIEMPO DE VIDA UTIL).

15. LOS MATERIALES DE SUMINISTRO DEBERAN SER DEL MISMO PROVEEDOR.

16. LA CONTRATISTA REALIZARA LA MEZCLA DE COMPONENTES (CUANDO APLIQUE) CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA POR APLICAR.



- 163 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-1018. EL PERSONAL DE LA CONTRATISTA PARTICIPANTE EN LA APLICACIÓN

DEBE TENER CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA SOBRE EL SISTEMA A APLICAR. (QUE ESTE CAPACITADO).

19. LA CONTRATISTA CONTROLARA LOS ESPESORES DE PELICULA HUMEDA CON MEDIDOR DE ESPESOR DE PELICULA HUMEDA.


21. LA CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR LA APLICACIÓN DEL SISTEMA, RESPETANDO LA INDICACIONES PARA LA PREPARACIÓN, MEZCLADO Y APLICACIÓN, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS DEL PROVEEDOR DEL SISTEMA.

22. LA CONTRATISTA DEBERA ENTREGARA CERTIFICADOS DE CALIDAD Y GARANTIA A LA RESIDENCIA DE OBRA.


161 APLICACIÓN DE SISTEMA DE RECUBRIMIENTO ANTIACIDO EPOXICO NOVOLAC CEILCOTE 2000 FLAKELINE A 0.5 MM (0.020”) EN PISOS DE LA UDA 2 Y FOSA 1 SUR; INCLUYE LA APLICACIÓN DE CEILCOTE 680 M PRIMER CONDUCTIVO Y/O EQUIVALENTE.(INCLUYE EL SUMINISTRO DEL MATERIAL).

FOSA 1 SUR:


162 APLICACIÓN DE SISTEMA DE RECUBRIMIENTO ANTIACIDO EPOXICO NOVOLAC CEILCOTE 2000 FLAKELINE EN PISO DE LA UDA-3; INCLUYE LA APLICACIÓN DE CEILCOTE 680 M PRIMER CONDUCTIVO Y RESANE DE LA SUPERFICIE CON MORTERO CEILCOTE 680 PRIMER Y CEILCOTE S-1 POWDER Y/O EQUIVALENTE.(INCLUYE EL SUMINISTRO DEL MATERIAL).




4. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA SUS PROVISIONALES ELECTRICOS.5. LA CONTRATISTA COLOCARÁ LONAS EN LAS AREAS A TRABAJAR DE TAL

FORMA QUE SE EVITE CONTAMINAR CON ARENA, POLVO, LLUVIA, ETC. LOS SISTEMAS DE REVESTIMIENTO POR APLICAR, ADEMAS DE MANTENER ALUMBRADO APROPIADO EN EL INTERIOR.


7. LA CONTRATISTA PROPORCIONARA EQUIPO DE PROTECCIÓN

1144 M2


- 164 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-10PERSONAL, GUANTES DE NEOPRENO, LENTES CONTRA IMPACTO, CASCO CON BARBIQUEJO, OVEROLL TYVEK Y CALZADO DE SEGURIDAD.

8. EL CONTRATISTA SUMINISTRARA Y APLICARA EL PRIMARIO CEILCOTE 680 M PRIMER CONDUCTIVO A LA SUPERFICIE DE CONCRETO CONSISTENTE DE UNA MEZCLA DE LA RESINA LIQUIDA CEILCOTE 680 M PRIMER, EL CATALIZADOR CEILCOTE #9 HARDENER, EN RELACIÓN DE MEZCLA 3:1 EN VOLUMEN Y EL AGREGADO CONDUCTIVO, CEILCOTE C-1 POWDER, HASTA SATURAR LA SUPERFICIE DEL CONCRETO Y DEJAR UN ESPESOR DE PELICULA HUMEDA DE 2 A 5 MILESIMAS DE PULGADA.

9. EL CONTRATISTA SUMINISTRARA Y APLICARA RESANE DE LA SUPERFICIE CON MORTERO A BASE DE UNA MEZCLA DE LA RESINA LIQUIDA CEILCOTE 680 PRIMER, EL CATALIZADOR CEILCOTE #9 HARDENER EN RELACION DE MEZCLA 3:1, EN VOLUMEN Y AGREGADO CEILCOTE S-1 POWDER A UN ESPESOR PROMEDIO DE PELICULA HUMEDA DE 15 MILESIMAS DE PULGADA.

10. EL CONTRATISTA SUMINSTRARA Y APLICARA UNA CAPA DEL SISTEMA DE RECUBRIMIENTO CONSISTENTE DE UNA MEZCLA A BASE DE CEILCOTE 2000 FLAKELINE PARTE A Y CEILCOTE 2000 FLAKELINE PARTE B, EN RELACIÓN DE MEZCLA 4:1 EN VOLUMEN APLICADO A UN ESPESOR DE 20 MILESIMAS DE PULGADA (0.5 MM) DE PELÍCULA HUMEDA.

11. EL CONTRATISTA REALIZARA PRUEBA DE CONTINUIDAD DEL RECUBRIMIENTO (LIBERTAD DE PORO) A UN VOLTAGE DE 2000 VOLTS, EL EQUIPO DE PRUEBA DEBERA TENER CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN.

12. LA CONTRATISTA ENTREGARA REPORTE DE LA PRUEBA DE CONTINUIDAD.

13. LA CONTRATISTA PRESENTARA UN TECNICO DE CEILCOTE O SISTEMA EQUIVALENTE CON CERTIFICADO NACE, PARA LA SUPERVISIÓN EN LA PREPARACIÓN DE SU PRODUCTO ASÍ COMO TAMBIEN LA APLICACIÓN.






19. EL PERSONAL DE LA CONTRATISTA PARTICIPANTE EN LA APLICACIÓN DEBE TENER CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA SOBRE EL SISTEMA A APLICAR. (QUE ESTE CAPACITADO).

20. LA CONTRATISTA CONTROLARA LOS ESPESORES DE PELICULA HUMEDA CON UN MEDIDOR DE ESPESOR DE PELICULA HUMEDA DE CADA CAPA.


22. LA CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR LA APLICACIÓN DEL SISTEMA, RESPETANDO LA INDICACIONES PARA LA PREPARACIÓN, MEZCLADO Y


- 165 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-10APLICACIÓN, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS DEL PROVEEDOR DEL SISTEMA.

23. LA CONTRATISTA DEBERA ENTREGARA CERTIFICADOS DE CALIDAD Y GARANTIA A LA RESIDENCIA DE OBRA


163 APLICACIÓN DE SISTEMA DE REVESTIMIENTO ANTIACIDO EPOXICO NOVOLAC CEILCOTE 800 COROLINE REFORZADO CON TELA DE VIDRIO TIPO H Y CARGAS DE CEILCOTE S-1 POWDER EN PISOS Y PAREDES.(INCLUYE EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES).



2. LA CONTRATISTA PROPORCIONA LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO, REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.


4. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA SUS PROVISIONALES ELECTRICOS PARA LABORAR AL INTERIOR O EXTERIOR EN UNIDADES Y/O EQUIPOS; ESTOS DEBEN DE UTILIZAR CABLE DE USO RUDO, SIN QUE ESTOS TENGAN EMPATES Y PROPORCIONAR SUS CONTACTOS ELECTRICOS. LAS LAMPARAS DEBEN SER A PRUEBA DE EXPLOCIÓN.



7. LA CONTRATISTA PROPORCIONA EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, DE NEOPRENO, (OVEROL, GUANTES, BOTAS) Y DEBERA UTILIZAR RESPIRADOR CONTRA VAPORES ORGANICOS Y CARETA FACIAL.

8. EL CONTRATISTA DEBERA PROPORCIONAR VENTILACION ADECUADA PARA RENOVAR EL AIRE EN ESPACIOS CONFINADOS (CISTERNAS DE AGUA DESCARBONATADA).

9. EL CONTRATISTA SUMINISTRARA ARNES DE SEGURIDAD (TIPO PARACAIDAS), CON CABLE DE VIDA.

10. EL CONTRATISTA SUMINISTRARA Y APLICARA EL PRIMARIO CEILCOTE 680 M PRIMER CONDUCTIVO A LA SUPERFICIE; CONSISTENTE DE UNA MEZCLA DE LA RESINA LIQUIDA CEILCOTE 680 M PRIMER, EL CATALIZADOR CEILCOTE #9 HARDENER Y EL AGREGADO CONDUCTIVO CEILCOTE C-1 POWDER, HASTA SATURAR LA SUPERFICIE Y DEJAR UN ESPESOR DE PELICULA HUMEDA DE 2 A 5 MILESIMAS DE PULGADA

11. EL CONTRATISTA SUMINISTRARA Y APLICARA LA CAPA BASE DEL SISTEMA DE REVESTIMIENTO CONSISTENTE DE UNA MEZCLA DE TRES COMPONENTES A BASE DE LA RESINA LIQUIDA CEILCOTE 800 BC COROLINE, EL CATALIZADOR CEILCOTE #15 HARDENER, RELACION DE MEZCLA 1.35:1 EN VOLUMEN Y EL POLVO CEILCOTE S-1 POWDER A UN ESPESOR DE 60 MILESIMAS DE PULGADA 1.6 MM DE PELICULA HUMEDA.

12. EL CONTRATISTA SUMINISTRARA Y APLICARA LA CAPA DE REFUERZO DE

92 M2


- 166 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-10VIDRIO CEILCOTE H CLOTH SATURADO CON UNA MEZCLA DE LA RESINA LIQUIDA CEILCOTE 800 BC COROLINE, Y CATALIZADOR CEILCOTE #15 HARDENER RELACION DE MEZCLA 1.35:1 EN VOLUMEN.

13. EL CONTRATISTA SUMINISTRARA Y APLICARA LA CAPA DE ACABADO DEL SISTEMA DE REVESTIMIENTIO CONSISTENTE DE UNA MEZCLA DE TRES COMPONENTE A BASE DE LA RESINA LIQUIDA CEILCOTE 800 TC COROLINE, EL CATALIZADOR CEILCOTE #13 HARDENER, EN RELACION DE MEZCLA 2.5:1 EN VOLUMEN Y EL POLVO CELCOTE S-1 POWDER A UN ESPESOR DE 60 MILESIMAS DE PULGADA (1.6 MM) DE PELICULA HUMEDA. INCLUYE PULIDO DE LA CAPA DE ACABADO CON SOLVENTE PULIDOR CEILCOTE T-420 SOLVENT O GTA 007.

14. EL CONTRATISTA REALIZARA LA PRUEBA DE CONTINUIDAD DE RECUBRIMIENTO (LIBERTAD DE PORO) A UN VOLTAGE DE 12500 VOLTS. EL EQUIPO DE PRUEBA DEBERA TENER CERTIFICADO DE CALIBRACION.

15. LA CONTRATISTA ENTREGARA REPORTE DE LA PRUEBA A LA SUPERVISIÓN DE PEMEX REFINACIÓN.

16. LA CONTRATISTA PRESENTARA UN TECNICO DE CEILCOTE O SISTEMA EQUIVALENTE CON CERTIFICADO NACE, PARA LA SUPERVISIÓN EN LA PREPARACIÓN DE SU PRODUCTO ASÍ COMO TAMBIEN LA APLICACIÓN.







23. LA CONTRATISATA DEBERA CONTROLAR LOS ESPESORES DE PELICULA HUMEDA CON UN MEDIDOR DE PELICULA HUMEDA.





164 APLICACIÓN DE SISTEMA DE REVESTIMIENTO ANTIACIDO


- 167 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-10EPOXICO NOVOLAC CEILCOTE 800 COROLINE REFORZADO CON TELA DE VIDRIO TIPO H Y CARGAS DE CEILCOTE S-1 POWDER EN PISOS Y PAREDES.(INCLUYE EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES).

UDA´S 2 Y 3 (TRINCHERAS):

IDEM AL ANTERIOR 620 M2

165 APLICACIÓN DE SISTEMA DE REVESTIMIENTO ANTIACIDO EPOXICO NOVOLAC CEILCOTE 800 COROLINE REFORZADO CON TELA DE VIDRIO TIPO H Y CARGAS DE CEILCOTE S-1 POWDER EN PISOS Y PAREDES.(INCLUYE EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES).

TRINCHERA DE EFLUENTES:

IDEM AL ANTERIOR 145 M2

166 COLOCACIÓN DE LOSETA ANTIACIDO DE 20 CM X 10 CM X 1.2 CM EN PISO DE LAS TRINCHERAS Y CISTERNAS DE AGUAS DESCARBONATADAS Y EN PAREDES HASTA UNA ALTURA DE 24 CM A PARTIR DEL NIVEL TOPE DEL REVESTIMIENTO CON CAMA Y JUNTAS DE MORTERO A BASE DE CEILCOTE 800 COROLINE.(INCLUYE EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES).

TRINCHERAS (UDA 2 Y UDA 3):




4. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA SUS PROVISIONALES ELECTRICOS PARA LABORAR AL INTERIOR O EXTERIOR EN UNIDADES Y/O EQUIPOS; ESTOS DEBEN DE UTILIZAR CABLE DE USO RUDO, SIN QUE ESTOS TENGAN EMPATES Y PROPORCIONAR SUS CONTACTOS ELECTRICOS. LAS LAMPARAS DEBEN SER A PRUEBA DE EXPLOCIÓN.



7. LA CONTRATISTA PROPORCIONA EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, DE NEOPRENO, (OVEROL, GUANTES, BOTAS) Y DEBERA UTILIZAR RESPIRADOR CONTRA VAPORES ORGANICOS Y CARETA FACIAL.

8. EL CONTRATISTA DEBERA PROPORCIONAR VENTILACION ADECUADA PARA RENOVAR EL AIRE EN ESPACIOS CONFINADOS (CISTERNAS DE AGUA DESCARBONATADA).

9. EL CONTRATISTA SUMINISTRARA ARNES DE SEGURIDAD (TIPO

270 M2


- 168 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-10PARACAIDAS), CON CABLE DE VIDA.

10. EL CONTRATISTA SUMINSITRARA LOSETA ANTIACIDO DE 20 X 10 X 1.2 CM CON CAMA Y JUNTA DE MORTERO A BASE DE RESINA LIQUIDA CEILCOTE 800 TC COROLINE CATALIZADA CON CEILCOTE #13 HARDENER EN RELACION DE MEZCLA 2.5:1 EN VOLUMEN Y CEILCOTE S-1 POWDER EN PISO DE LA TRINCHERAS Y CISTERNAS, Y EN PAREDES HASTA UNA ALTURA DE 24 CM APARTIR DEL NIVEL TOPE DEL REVESTIMIENTO. INCLUYE CORTES Y MEZCLAS DE LOS MATERIALES.

11. LA CONTRATISTA PRESENTARA UN TECNICO DE CEILCOTE O SISTEMA EQUIVALENTE, PARA LA SUPERVISIÓN EN LA PREPARACIÓN DE SU PRODUCTO ASÍ COMO TAMBIEN LA APLICACIÓN.







18. LA CONTRATISTA DEBERA CONTROLAR LOS ESPESORES DE PELICULA HUMEDA CON UN MEDIDOR DE PELICULA HUMEDA.





167 COLOCACION DE LOSETA ANTIACIDO DE 20 CM X 10 CM X 1.2 CM EN PISO DE LAS TRINCHERAS Y CISTERNAS DE AGUAS DESCARBONATADAS Y EN PAREDES HASTA UNA ALTURA DE 24 CM A PARTIR DEL NIVEL TOPE DEL REVESTIMIENTO CON CAMA Y IDEM AL ANTERIOR 214 M2


- 169 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-10JUNTAS DE MORTERO A BASE DE CEILCOTE 800 COROLINE.(INCLUYE EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES).

CISTERNAS DE AGUA DESCARBONATADAS:

BASES DE SOPORTERIA DE SUMINISTROS ELECTRICOS.

168 DEMOLICION DE SOPORTERIA DE CONCRETO A NIVEL DE PISO SUMINISTRO ELECTRICO DE LOS EQUIPOS: BA-300 D/E/F, BA-302 A/B, BA-303 A/B, CON HERRAMIENTA MANUAL Y/O NEUMATICA. LA DEMOLISIÓN SERA HASTA 50 CM DE PROFUNDIDAD PARA LA INTEGRACIÓN DE LA TUBERIA DE SUMINISTRO ELECTRICO. INCLUYE: CIMBRADO, ARMADO, TROQUELADO HASTA 0.020 MTS DE ALTURA POR ENCIMA DEL PISO.







7. LA CONTRATISTA REALIZARA LA DEMOLISIÓN CON HERRAMIENTA MANUAL DE LA SOPETERIA DE CONCRETO EXISTENTE EN LOS EQUIPOS: BA-300 D/E/F, BA-302 A/B, BA-303 A/B.

8. LA CONTRATISTA REALIZARA LA DEMOLISIÓN HASTA 50 CM DE PROFUNDIDAD, O HASTA DONDE PERMITA LA COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA DE SUMINISTRO ELECTRICO.



7 PZAS

169 HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN BASES O DADOS DE SUMINISTRO ELECTRICO PARA LOS EQUIPOS: BA-300 D/E/F, BA-302 A/B, BA-303 A/B. EL ARMADO DEL ACERO DE REFUERZO SERA


2. EL CONTRATISTA REALIZARA CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE LA HERRAMIENTA DE TRABAJO, EQUIPO, MAQUINARIA Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DESDE EL ALMACÉN DEL CONTRATISTA HASTA EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS

40 KG


- 170 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-10EL DEL EXISTENTE PARA LOS EQUIPOS: BA-300 D/E/F, BA-302 A/B, BA-303 A/B

(INCLUYE EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES).

TRABAJOS EN EL INTERIOR DE LA PLANTA.3. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA EL EQUIPO DE PROTECCIÓN

PERSONAL A SU PERSONAL: CASCO CON BARBIQUEJO, LENTES CONTRA IMPACTO, PANTALLA FACIAL, GUANTES DE CARNAZA, ROPA DE ALGODÓN, PROTECCIÓN AUDITIVA Y ZAPATO CON CASQUILLO TIPO INDUSTRIAL.




7. EL CONTRATISTA REALIZARA EL SUMINSITRO, HABILITADO Y ARMDO DEL ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 CONFORME AL EXISTENTE.


9. EL CONTRATISTA REALIZARA LAS ACTIVIDADES DE ORDEN Y LIMPIEZA ANTES, DURANTE Y DESPUES DE CADA JORNADA DE TRABAJO

170 ELABORACIÓN Y VACIADO DE CONCRETO NUEVO fć=250 kg/cm2 PARA BASES O DADOS ELECTRICOS EN LOS EQUIPOS: BA-300 D/E/F, BA-302 A/B, BA-303 A/B.





4. EL CONTRATISTA REALIZARA EL SUMINSITRO, ELABORACIÓN Y VACIADO DE CONCRETO NUEVO fć=250 kg/cm2 EN BASES O DADOS EN LOS EQUIPOS: BA-300 D/E/F, BA-302 A/B, BA-303 A/B.

5. EL CONTRATISTA ALINEARÁ LA SOPORTERIA DE BOTONERAS Y SU CORRECTA COLOCACIÓN.


0.05 M3

CIMENTACION DE POSTES PARA ALUMBRADO

ELECTRICO.171 DEMOLISION DE BASE DE

CONCRETO DE 60CM X 60CM X 60CM DEL NIVEL DE PISO PARA ENCONTRAR ANCLAS DE POSTES DE ALUMBRADO ELECTRICO, CON HERRAMIENTA NEUMATICA EN AREA DE LOS FLA´S


2. EL CONTRATISTA REALIZARA CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE LA HERRAMIENTA DE TRABAJO, EQUIPO, MAQUINARIA Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DESDE EL ALMACÉN DEL CONTRATISTA HASTA EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS

2.50 M3


- 171 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-10A/B/C/D/E/F/G/H/I Y DE LAS UDA´S 2 Y 3. INCLUYE: REPARACIÓN DE ACERA Y DE LA CARPETA DE RODAMIENTO VEHICULAR.

TRABAJOS EN EL INTERIOR DE LA PLANTA.3. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA EL EQUIPO DE PROTECCIÓN

PERSONAL A SU PERSONAL: CASCO CON BARBIQUEJO, LENTES CONTRA IMPACTO, PANTALLA FACIAL, GUANTES DE CARNAZA, ROPA DE ALGODÓN, PROTECCIÓN AUDITIVA Y ZAPATO CON CASQUILLO TIPO INDUSTRIA.



PARA LABORAR AL EXTERIOR EN UNIDADES, EQUIPOS Y AREAS DE TRABAJO; ESTOS DEBEN DE UTILIZAR CABLE DE USO RUDO, SIN QUE ESTOS TENGAN EMPATES Y PROPORCIONAR SUS CONTACTOS ELECTRICOS. LAS LAMPARAS DEBEN SER A PRUEBA DE EXPLOCIÓN.

7. EL CONTRATISTA REALIZARA LA DEMOLICIÓN DE BASE DE CONCRETO DE 60cm x 60cm x 60cm DE PROFUNDIDAD PARA ENCONTRAR ANCLAS DEL POSTE DE ALUMBRADO A NIVEL DE PISO CON HERRAMIENTA MANUAL (NRF-160-PEMEX-2007) PARA RECIBIR POSTE DE ALUMBRADO ELECTRICO; (10 PIEZAS).

8. EL CONTRATISTA DEBERÁ UTILIZAR HERRAMIENTA MANUAL PARA CORTE DE VARILLA DE REFUERZO.

9. EL CONTRATISTA REALIZARA ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, EN EL SITIO QUE INDIQUE EL SUPERVISOR DE OBRA.

10. EL CONTRATISTA REALIZARA EL ACARREO O TRANSPORTE DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLISIÓN HASTA 3 KM DONDE INDIQUE LA RESIDENCIA DE OBRA.



172 HABILITADO Y COLOCACIÓN DE CIMBRA DE 60CM X 30CM EN BASE PARA POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO EN LOS FLA´S A/B/C/D/E/F/G/H Y LAS UDA´S 2 Y 3 CON TRIPLAY Y MADERA DE PINO DE PRIMERA.




3. EL CONTRATISTA PROPORCIONA EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL A SU PERSONAL: CASCO CON BARBIQUEJO, LENTES CONTRA IMPACTO, PANTALLA FACIAL, GUANTES DE CARNAZA, ROPA DE ALGODÓN, PROTECCIÓN AUDITIVA Y ZAPATO CON CASQUILLO TIPO INDUSTRIA.



PARA LABORAR AL INTERIOR Y/O EXTERIOR EN UNIDADES, EQUIPOS Y AREAS DE TRABAJO; ESTOS DEBEN DE UTILIZAR CABLE DE USO RUDO, SIN QUE ESTOS TENGAN EMPATES Y PROPORCIONAR SUS CONTACTOS ELECTRICOS. LAS LAMPARAS DEBEN SER A PRUEBA DE EXPLOCIÓN.

7. EL CONTRATISTA SUMINSITRARA MANO DE OBRA CALIFICADA PARA

8 M2


- 172 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-10TRABAJOS EN EL HABILITADO Y COLOCACIÓN DE CIMBRA APARENTE EN BASES DE POSTES DE ALUMBRADO CON TRIPLAY Y MADERA DE PINO DE PRIMERA INCLUYE TROQUELES A BASE DE DORSALES DE ALAMBRE RECOCIDO Y APUNTALAMIENTO CON CUÑAS.

8. LA CONTRATISTA REALIZARA EL HABILITADO DE LA CIMBRA Y CURADO CON DIESEL.



173 FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ANCLAS A BASE DE ACERO REDONDO DE 3/4” DIAM CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES SEGÚN PLANO E-8-a-10: LONGITUD DE BASTON B=30CM, LONGITUD RECTA A=43.8CM, ROSCA C=7CM




3. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL A SU PERSONAL: CASCO CON BARBIQUEJO, LENTES CONTRA IMPACTO, PANTALLA FACIAL, GUANTES DE CARNAZA, ROPA DE ALGODÓN, PROTECCIÓN AUDITIVA Y ZAPATO CON CASQUILLO TIPO INDUSTRIA.


BARRERAS DE SEGURIDAD 300-40800-PSIA-046.6. EL CONTRATISTA SUMINISTRARA Y FABRICARA 40 ANCLAS CONFORME A

MEDIDAS AL PLANO E-8-a-10.7. EL CONTRATISTA INSTALARA ANCLAS DE ACERO REDONDO DE 3/4”

DIAM.8. EL CONTRATISTA REALIZARA LA FABRICACIÓN DE PLANTILLA A ASE DE

MADERA PARA FIJAR ANCLAS PARA EL MOMENTO DE VACIADO DE CONCRETO NUEVO fć=250 kg/cm2 NO SE MUEBAN Y QUEDEN TRAZADAS Y NIVELADAS CONFORME A LAS BASES DE POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO.

9. EL CONTRATISTA RETIRARA EQUIPO, HERRAMIENTA Y OBRA FALSA DEL AREA DE TRABAJO AL ALMACEN DE LA CONTRATITA.


40 PZA

174 ELABORACIÓN Y VACIADO DE CONCRETO NUEVO fć=250 kg/cm2 PARA BASES DE POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO.




3. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA EL EQUIPO DE PROTECCIÓN

2.50 M3


- 173 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-10PERSONAL A SU PERSONAL: CASCO CON BARBIQUEJO, LENTES CONTRA IMPACTO, PANTALLA FACIAL, GUANTES DE CARNAZA, ROPA DE ALGODÓN, PROTECCIÓN AUDITIVA Y ZAPATO CON CASQUILLO TIPO INDUSTRIA.



PARA LABORAR AL INTERIOR Y/O EXTERIOR EN UNIDADES, EQUIPOS Y AREAS DE TRABAJO; ESTOS DEBEN DE UTILIZAR CABLE DE USO RUDO, SIN QUE ESTOS TENGAN EMPATES Y PROPORCIONAR SUS CONTACTOS ELECTRICOS. LAS LAMPARAS DEBEN SER A PRUEBA DE EXPLOCIÓN.

7. EL CONTRATISTA REALIZARA EL SUMINISTRO, ELABORACIÓN Y VACIADO DE CONCRETO NUEVO fć=250 kg/cm2 EL AGREGADO SERA DE 19 mm PARA BASES DE POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO.

8. EL CONTRATISTA REALIZARA EL VIBRADO DEL CONCRETO, PARA ELIMINAR CUALQUIER OQUEDAD QUE HAYA QUEDADO DENTRO DEL VACIADO DEL CONCRETO, ESTO SE REALIZARA CON VIBRADORAS ELECTRICAS.

9. EL CONTRATISTA RETIRARA EQUIPO, HERRAMIENTA Y OBRA FALSA DEL AREA DE TRABAJO AL ALMACEN DE LA CONTRATITA.


175 FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PERFIL ESTANDAR DE LADOS IGUALES TIPO “L” DE 2”, ESPESOR DE 4.8 mm PARA ASIENTO DE PARILLA TIPO IRVING EN TRINCHERA DE FLA´S A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M/N/O/P




3. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP): CASCO CON BARBIQUEJO, LENTES CONTRA IMPACTO, PANTALLA FACIAL, GUANTES DE CARNAZA, PANTALON DE CARNAZA, PROTECCIÓN AUDITIVA Y CALZADO TIPO INDUSTRIAL.


BARRERAS DE SEGURIDAD 300-40800-PSIA-046.6. LA CONTRATISTA REALIZARA EL SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y

COLOCACIÓN DE PERFIL ESTANDAR DE LADOS IGUALES TIPO “L” DE 2” PARA ASIENTO DE PARILLA TIPO IRVING EN TRINCHERA DE FLA´S A/B/C/D/E/F/G/H

7. EL CONTRATISTA SUMINISTRARA Y COLOCARA CARTABONES PARA EL ANCLAJE Y APLICARA SOLDADURA Y SOLDARA A VARILLA EXISTENTE PARA ANCLAJE DEL PERFIL ESTANDAR DE LADOS IGUALES TIPO “L” DE 2” PARA ASIENTO DE PARILLA TIPO IRVING.

8. EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ CARTABONES A BASE DE SOLERA DE 180 X 25 X 6 MM @ 450 MM PARA CONTRAMARCO Y REALIZARA EL BOBLES EN CAMPO CONFORME AL PLANO E-008 (145 PZA)

9. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA SUS PROVISIONALES ELECTRICOS PARA LABORAR AL INTERIOR Y/O EXTERIOR EN UNIDADES, EQUIPOS Y AREAS; ESTOS DEBEN DE UTILIZAR CABLE DE USO RUDO, SIN QUE

130 ML


- 174 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-10ESTOS TENGAN EMPATES Y PROPORCIONAR SUS CONTACTOS ELECTRICOS. LAS LAMPARAS DEBEN SER A PRUEBA DE EXPLOCIÓN.



176 INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TERMICO DE 2” DE ESPESOR A BASE DE COLCHA DE LANA MINERAL EN TUBERIAS DE 2” HASTA UNA ALTURA DE 9 MTS VER DIBUJO PTA-11




3. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP): CASCO CON BARBIQUEJO, LENTES CONTRA IMPACTO, PANTALLA FACIAL, GUANTES DE CARNAZA, PANTALON DE ALGODON, PROTECCIÓN AUDITIVA Y CALZADO TIPO INDUSTRIAL.



DESARMAR LOS ANDAMIOS NECESARIOS Y SEGUROS PARA TENER ACCESO AL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DESDE EL EXTERIOR DE EQUIPOS Y TUBERIAS.


8. EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ A SU PERSONAL EL ARNES DE SEGURIDAD (TIPO PARACAIDAS), CON CABLE DE VIDA.


10. EL CONTRATISTA REALIZARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TERMICO DE 2” DE ESPESOR A BASE DE COLCHA DE LANA MINERAL EN TUBERIAS DE 2” HASTA UNA ALTURA DE 9 MTS CONFORME AL DIBUJO DE REFERENCIA PARTIDA 87 Y 88.

11. EL CONTRATISTA REALIZARÁ TRAZO, CORTE E INSTALCIÓN Y SUJECIÓN DE LA COLCHA DE LANA MINERAL CON ALAMBRE RECOCIDO.




50 ML


- 175 -


177 INSTALACIÓN DE LA LAMINA DE ALUMINIO CALIBRE 22 PARA LA PROTECCIÓN DEL AISLAMIENTO TERMICO (LANA MINERAL) EN TUBERÍA DE 2” DIAM HASTA 9 MTS DE ALTURA VER DIBUJO PTA-11




3. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP): CASCO CON BARBIQUEJO, LENTES CONTRA IMPACTO, PANTALLA FACIAL, GUANTES DE CARNAZA, PANTALON DE ALGODON, PROTECCIÓN AUDITIVA Y CALZADO TIPO INDUSTRIAL.



DESARMAR LOS ANDAMIOS NECESARIOS Y SEGUROS PARA TENER ACCESO AL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DESDE EL EXTERIOR DE EQUIPOS Y TUBERIAS.


8. EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ A SU PERSONAL EL ARNES DE SEGURIDAD (TIPO PARACAIDAS), CON CABLE DE VIDA.


10. EL CONTRATISTA REALIZARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA LAMINA DE ALUMINIO CALIBRE 22 PARA LA PROTECCIÓN DEL AISLAMIENTO TERMICO (LANA MINERAL) EN TUBERÍA DE 2” DIAM HASTA 9 MTS DE ALTURA CONFORME AL DIBUJO DE REFERENCIA DE PARTIDA 87 Y 88.

11. EL CONTRATISTA REALIZARÁ TRAZO, CORTE, BICELADO E INSTALCIÓN DE LAMINA DE ALUMINIO Y SUJECIÓN POR MEDIO DE PIJAS Y FLEJE DE ACERO INOXIDABLE.




50 ML

FASE ELECTRICAALCANCE VOLUMEN UNIDAD

No. MOTORES

178. MONTAJE DEL MOTOR 1. CARGA TRANSPORTE Y DESCARGA DE HERRAMIENTA Y EQUIPO A 1 PZA


- 176 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-10ELECTRICO:BA-300 ACON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:60 HP’S, 440 VCA, 1775 RPM, ARMAZON 364T, LUBRICADOS POR GRASA, TIPO DE MONTAJE: HORIZONTAL

UTILIZAR DESDE EL ALMACEN DEL CONTRATISTA AL SITIO DE LA OBRA.2. ANCLAR MOTOR ELECTRICO EN SU BASE.3. PRUEBAS DE Ra Y R(OHMICA) ANTES DE PROBAR EL MOTOR EN VACIO4. CONEXION ELECTRICA DEL MOTOR.5. CONEXION A TIERRA DEL MOTOR ELECTRICO.6. PROBAR MOTOR ELECTRICO EN VACIO MIDIENDO RUIDOS,

VIBRACIONES, TEMPERATURA, CORRIENTE.7. COMPROBAR SENTIDO DE GIRO CORRECTO8. REALIZAR REPORTE DE RESULTADOS DE PRUEBAS CON CERTIFICADOS

DE CALIBRACION DE EQUIPOS DE MEDICION UTILIZADOS EN LAS MISMAS.

9. ALINEAR MOTOR ELECTRICO A LA BOMBA10. PRUEBAS DEL MOTOR ELECTRICO CON CARGA MIDIENDO RUIDOS,

VIBRACIONES, TEMPERATURA Y CORRIENTE 11. ELABORAR DIAGNOSTICO POR ESCRITO DEL ESTADO FINAL DEL MOTOR12. ENTREGAR REPORTE CON LOS RESULTADOS DE PRUEBAS AL

RESIDENTE DE OBRA

179 MONTAJE DEL MOTOR ELECTRICO:BA-300 BCON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:60 HP’S, 440 VCA, 1775 RPM, ARMAZON 364T, LUBRICADOS POR GRASA, TIPO DE MONTAJE: HORIZONTAL

1. CARGA TRANSPORTE Y DESCARGA DE HERRAMIENTA Y EQUIPO A UTILIZAR DESDE EL ALMACEN DEL CONTRATISTA AL SITIO DE LA OBRA.

2. ANCLAR MOTOR ELECTRICO EN SU BASE.3. PRUEBAS DE Ra Y R(OHMICA) ANTES DE PROBAR EL MOTOR EN VACIO4. CONEXION ELECTRICA DEL MOTOR.5. CONEXION A TIERRA DEL MOTOR ELECTRICO.6. PROBAR MOTOR ELECTRICO EN VACIO MIDIENDO RUIDOS,





RESIDENTE DE OBRA

1.00 PZA

180 MONTAJE DEL MOTOR ELECTRICO:BA-300 CCON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:60 HP’S, 440 VCA, 1775 RPM, ARMAZON 364T, LUBRICADOS POR GRASA, TIPO DE MONTAJE: HORIZONTAL






VIBRACIONES, TEMPERATURA Y CORRIENTE

1.00 PZA


- 177 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-1011. ELABORAR DIAGNOSTICO POR ESCRITO DEL ESTADO FINAL DEL MOTOR12. ENTREGAR REPORTE CON LOS RESULTADOS DE PRUEBAS AL

RESIDENTE DE OBRA

181 MONTAJE DEL MOTOR ELECTRICO:BA-301 ACON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:25 HP’S, 440 VCA, 33 A, 1773 RPM, ARMAZON 284T, LUBRICADOS POR GRASA, TIPO DE MONTAJE: HORIZONTAL







RESIDENTE DE OBRA

1.00 PZA

182 MONTAJE DEL MOTOR ELECTRICO:BA-301 BCON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:25 HP’S, 440 VCA, 33 A, 1773 RPM, ARMAZON 284T, LUBRICADOS POR GRASA, TIPO DE MONTAJE: HORIZONTAL







RESIDENTE DE OBRA

1.00 PZA

183 MONTAJE DEL MOTOR ELECTRICO:BA-302 ACON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:1.5HP’S, 440 VCA, 2.6 A, 1725 RPM, ARMAZON FK56C,



VIBRACIONES, TEMPERATURA, CORRIENTE.

1.00 PZA


- 178 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-10LUBRICADOS POR GRASA, TIPO DE MONTAJE: HORIZONTAL

7. COMPROBAR SENTIDO DE GIRO CORRECTO8. REALIZAR REPORTE DE RESULTADOS DE PRUEBAS CON CERTIFICADOS




RESIDENTE DE OBRA

184 MONTAJE DEL MOTOR ELECTRICO:BA-303 BCON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:1.5HP’S, 440 VCA, 2.6 A, 1725 RPM, ARMAZON FK56C, LUBRICADOS POR GRASA, TIPO DE MONTAJE: HORIZONTAL







RESIDENTE DE OBRA

1.00 PZA

185 MONTAJEDEL MOTOR ELECTRICO:BA-303 ACON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:3 HP’S, 440 VCA, 4.4 A, 1750 RPM, ARMAZON 182T, LUBRICADOS POR GRASA, TIPO DE MONTAJE: HORIZONTAL







RESIDENTE DE OBRA

1.00 PZA

186 MONTAJE DEL MOTOR ELECTRICO:


1.00 PZA


- 179 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-10BA-302 BCON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:3 HP’S, 440 VCA, 4.4 A, 1750 RPM, ARMAZON 182T, LUBRICADOS POR GRASA, TIPO DE MONTAJE: HORIZONTAL






RESIDENTE DE OBRA

187 MONTAJE DEL MOTOR ELECTRICO:VB-302 ACON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:7.5 HP’S, 440 VCA, 9.8 A, 1750 RPM, ARMAZON 213T, LUBRICADOS POR GRASA, TIPO DE MONTAJE: HORIZONTAL







RESIDENTE DE OBRA

1.00 PZA

188 MONTAJE DEL MOTOR ELECTRICO:VB-302 BCON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:7.5 HP’S, 440 VCA, 9.8 A, 1750 RPM, ARMAZON 213T, LUBRICADOS POR GRASA, TIPO DE MONTAJE: HORIZONTAL






VIBRACIONES, TEMPERATURA Y CORRIENTE 11. ELABORAR DIAGNOSTICO POR ESCRITO DEL ESTADO FINAL DEL MOTOR

1.00 PZA


- 180 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-1012. ENTREGAR REPORTE CON LOS RESULTADOS DE PRUEBAS AL

RESIDENTE DE OBRA

189 INSTALACION DE TUBERIA DE 1 ½” DE DIAM. BOTONERA Y ACCESORIOS DE ALUMINIO TIPO PESADO CON RECUBRIMIENTO DE PVC QUE SUSTITUYE A LA TUBERIA CONDUIT C-40 DE 1 ½” DE DIAM. CON ACCESORIOS PARA CIRCUITO DE FUERZA DEL MOTOR BA-300-A. INCLUYE: RETIRO DE SOPORTE PARA BOTONERA EXISTENTE, FABRICACION Y MONTAJE DE SOPORTE NUEVO PARA BOTONERA CON CANAL DE FIERRO CON PROTECCION ANTICORROSIVA (INCLUYE SUMINISTRO DEL MATERIAL). VER DIBUJO ELECT-02

1. EL CONTRATISTA SUMINISTRARA EL MATERIAL CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DESDE EL ALMACEN DEL CONTRATISTA HASTA EL SITIO DE INSTALACION EN PLANTA. AL PIE DE LA OBRA.


3. DESMONTAJE DE 1 CONDULET TIPO LBD4. DESMONTAJE DE 3 L’S TIPO SERIE OVALADA5. DESMONTAJE DE 3 NIPLES (DE 0.05 M, 0.40 M Y 1.0 METROS DE

LONGITUD).6. DESMONTAJE DE 50 CMS. TUBO LICUATITE CON SUS CONECTORES A LA

LLEGADA DEL MOTOR7. DESMONTAJE DE TUERCA UNION8. CORTE DE TUBO CONDUIT DE SALIDA A MOTOR A 50 CMS POR ABAJO

DEL NIVEL DE PISO Y FABRICACION DE CUERDA EN TUBERIA DE FUERZA EXISTENTE A 50 CMS POR ABAJO DEL NIVEL DE PISO TERMINADO PARA CONECTARLA CON LA TUBERIA NUEVA A MONTAR

9. SUMINISTRO E INSTLACION DE TUBERIA DE ALUMINIO Y ACCESORIOS DESMONTADOS EN ESTA PARTIDA PERO DE TIPO PESADO CON RECUBRIMIENTO DE PVC

10. ACOPLADO DE TUBERIA MONTADA A CAJA DE CONEXIONES DE MOTOR11. CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE MATERIALES SUBSTITUIDOS DEL

LUGAR DE TRABAJO AL LUGAR DONDE DESIGNE EL RESIDENTE DE OBRA.


3 MTS

190 INSTALACION DE TUBERIA DE 1 ½” DE DIAM. BOTONERA Y ACCESORIOS DE ALUMINIO TIPO PESADO CON RECUBRIMIENTO DE PVC QUE SUSTITUYE A LA TUBERIA CONDUIT C-40 DE 1 ½” DE DIAM. CON ACCESORIOS PARA CIRCUITO DE FUERZA DEL MOTOR BA-300-B. INCLUYE: RETIRO DE SOPORTE PARA BOTONERA EXISTENTE, FABRICACION Y MONTAJE DE SOPORTE NUEVO PARA BOTONERA CON CANAL DE FIERRO CON PROTECCION ANTICORROSIVA



3. DESMONTAJE DE 1 CONDULET TIPO LBD4. DESMONTAJE DE 1 L’S TIPO SERIE OVALADA5. DESMONTAJE DE 1 NIPLE (DE 0.5 M DE LONGITUD).6. DESMONTAJE DE 65 CMS. TUBO LICUATITE CON SUS CONECTORES A LA





3 MTS


- 181 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-10(INCLUYE SUMINISTRO DEL MATERIAL) VER DIBUJO ELECT-02



191 INSTALACION DE TUBERIA DE 1 ½” DE DIAM. BOTONERA Y ACCESORIOS DE ALUMINIO TIPO PESADO CON RECUBRIMIENTO DE PVC QUE SUSTITUYE A LA TUBERIA CONDUIT C-40 DE 1 ½” DE DIAM. CON ACCESORIOS PARA CIRCUITO DE FUERZA DEL MOTOR BA-300-C. INCLUYE: RETIRO DE SOPORTE PARA BOTONERA EXISTENTE, FABRICACION Y MONTAJE DE SOPORTE NUEVO PARA BOTONERA CON CANAL DE FIERRO CON PROTECCION ANTICORROSIVA(INCLUYE SUMINISTRO DEL MATERIAL) VER DIBUJO ELECT-02



3. DESMONTAJE DE 1 CONDULET TIPO LBD4. DESMONTAJE DE 1 L’S TIPO SERIE OVALADA5. DESMONTAJE DE 3 1 NIPLE (DE 0.5 M DE LONGITUD).6. DESMONTAJE DE 65 CMS. TUBO LICUATITE CON SUS CONECTORES A LA







3 MTS

192 INSTALACION DE TUBERIA DE ¾” DE DIAM., BOTONERA Y ACCESORIOS DE ALUMINIO TIPO PESADO CON RECUBRIMIENTO DE PVC QUE SUSTITUYE A LA TUBERIA CONDUIT C-40 DE ¾” DE DIAM. CON ACCESORIOS PARA CIRCUITO DE CONTROL DEL MOTOR BA-300-A. INCLUYE: RETIRO DE SOPORTE PARA BOTONERA EXISTENTE, FABRICACION Y MONTAJE DE SOPORTE NUEVO PARA BOTONERA CON CANAL DE FIERRO CON PROTECCION ANTICORROSIVA

1. EL CONTRATISTA SUMINISTRARA ELMATERIAL CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DESDE EL ALMACEN DEL CONTRATISTA HASTA EL SITIO DE INSTALACION EN PLANTA. AL PIE DE LA OBRA.


2. DESCONEXION DE BOTONERA3. DESMONTAJE DE BOTONERA4. DESMONTAJE DE 3 CONDULETS TIPO L SERIE OVALADA5. DESMONTAJE DE 1 CONDULET TIPO T SERIE OVALADA7. DESMONTAJE DE 1 NIPLE CON CURVA A 90 GRADOS DE 1.5 M DE

LONGITUD.8. DESMONTAJE DE 2 NIPLES RECTOS DE 20 CMS. DE LONGITUD.9. DESMONTAJE DE NIPLE DE 1.5 METROS DE LONGITUD DE LLEGADA A

BOTONERA CON BAYONETA10. DESMONTAJE DE TUBO LICUATITE DE 40 CMS CON SUS CONECTORES A

LA LLEGADA MOTOR11. DESMONTAJE DE TUERCA UNION A LA LLEGADA A LA BOTONERA12. DESMONTAJE DE CANAL DE ACERO DE 101 MM QUE SIRVE DE SOPORTE A

3 MTS


- 182 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-10(INCLUYE SUMINISTRO DEL MATERIAL). VER DIBUJO ELECT-02

LA BOTONERA Y ZONA ALREDEDOR DEL MISMO DE TAL MANERA QUE SE PUEDA CORTAR EL TUBO CONDUIT A 50 CMS DE PROFUNDIDAD DEL NIVEL DE PISO TERMINADO

13. CORTE DE TUBO CONDUIT DE SALIDA A BOTONERA A 50 CMS POR ABAJO DEL NIVEL DE PISO Y FABRICACION DE CUERDA EN TUBERIA DE CONTROL EXISTENTE A 50 CMS POR ABAJO DEL NIVEL DE PISO TERMINADO PARA CONECTARLA CON LA TUBERIA NUEVA A MONTAR

14. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA, BOTONERA, ACCESORIOS Y SOPORTE DE BOTONERA DESMONTADOS EN ESTA PARTIDA PERO DE ALUMINIO TIPO PESADO CON RECUBRIMIENTO DE PVC.

15. MONTAJE DE TUBERIA Y ACCESORIOS 16. MONTAJE DE CANAL DE ACERO17. MONTAJE Y CONEXION DE BOTONERA DE ALUMINIO TIPO PESADO CON

RECUBRIMIENTO DE PVC Y CON BOTONES ROJO Y VERDE CON LEYENDAS DE PARO Y ARRANQUE RESPECTIVAMENTE

18. CONEXIÓN DE CABLES DE LLEGADA A BOTONERA Y MOTOR19. CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE MATERIALES SUBSTITUIDOS DEL



193 INSTALACION DE TUBERIA DE ¾” DE DIAM., BOTONERA Y ACCESORIOS DE ALUMINIO TIPO PESADO CON RECUBRIMIENTO DE PVC QUE SUSTITUYE A LA TUBERIA CONDUIT C-40 DE ¾” DE DIAM. CON ACCESORIOS PARA CIRCUITO DE CONTROL DEL MOTOR BA-300-B. INCLUYE: RETIRO DE SOPORTE PARA BOTONERA EXISTENTE, FABRICACION Y MONTAJE DE SOPORTE NUEVO PARA BOTONERA CON CANAL DE FIERRO CON PROTECCION ANTICORROSIVA(INCLUYE SUMINISTRO DEL MATERIAL). VER DIBUJO ELECT-02



3. DESCONEXION DE BOTONERA4. DESMONTAJE DE BOTONERA5. DESMONTAJE DE 2 CONDULETS TIPO L SERIE OVALADA6. DESMONTAJE DE 1 CONDULET TIPO T SERIE OVALADA7. DESMONTAJE DE 1 NIPLE DE 0.6 M DE LONGITUD.8. DESMONTAJE DE 1 NIPLES RECTO DE 5 CMS. DE LONGITUD.9. DESMONTAJE DE NIPLE DE 1.5 METROS DE LONGITUD DE LLEGADA A


LA LLEGADA MOTOR11. DESMONTAJE DE TUERCA UNION A LA LLEGADA A LA BOTONERA12. DESMONTAJE DE CANAL DE ACERO DE 101 MM QUE SIRVE DE SOPORTE

A LA BOTONERA Y ZONA ALREDEDOR DEL MISMO DE TAL MANERA QUE SE PUEDA CORTAR EL TUBO CONDUIT A 50 CMS DE PROFUNDIDAD DEL NIVEL DE PISO TERMINADO


14. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA, BOTONERA Y, ACCESORIOS Y SOPORTE DE BOTONERA DESMONTADOS EN ESTA PARTIDA PERO DE ALUMINIO TIPO PESADO CON RECUBRIMIENTO DE PVC.

15. MONTAJE DE TUBERIA Y ACCESORIOS 16. MONTAJE DE CANAL DE ACERO

3 MTS


- 183 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-1017. MONTAJE Y CONEXION DE BOTONERA DE ALUMINIO TIPO PESADO CON





194 INSTALACION DE TUBERIA DE ¾” DE DIAM., BOTONERA Y ACCESORIOS DE ALUMINIO TIPO PESADO CON RECUBRIMIENTO DE PVC QUE SUSTITUYE A LA TUBERIA CONDUIT C-40 DE ¾” DE DIAM. CON ACCESORIOS PARA CIRCUITO DE CONTROL DEL MOTOR BA-300-C. INCLUYE: RETIRO DE SOPORTE PARA BOTONERA EXISTENTE, FABRICACION Y MONTAJE DE SOPORTE NUEVO PARA BOTONERA CON CANAL DE FIERRO CON PROTECCION ANTICORROSIVA(INCLUYE SUMINISTRO DEL MATERIAL). VER DIBUJO ELECT-02



3. DESCONEXION DE BOTONERA4. DESMONTAJE DE BOTONERA5. DESMONTAJE DE 2 CONDULETS TIPO L SERIE OVALADA6. DESMONTAJE DE 1 CONDULET TIPO T SERIE OVALADA7. DESMONTAJE DE 1 NIPLE DE 0.6 M DE LONGITUD.8. DESMONTAJE DE 1 NIPLES RECTO DE 5 CMS. DE LONGITUD.9. DESMONTAJE DE NIPLE DE 1.5 METROS DE LONGITUD DE LLEGADA A


LA LLEGADA MOTOR11. DESMONTAJE DE TUERCA UNION A LA LLEGADA A LA BOTONERA12. DESMONTAJE DE CANAL DE ACERO DE 101 MM QUE SIRVE DE SOPORTE

A LA BOTONERA Y ZONA ALREDEDOR DEL MISMO DE TAL MANERA QUE SE PUEDA CORTAR EL TUBO CONDUIT A 50 CMS DE PROFUNDIDAD DEL NIVEL DE PISO TERMINADO


14. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA, BOTONERA Y, ACCESORIOS Y SOPORTE DE BOTONERA DESMONTADOS EN ESTA PARTIDA PERO DE ALUMINIO TIPO PESADO CON RECUBRIMIENTO DE PVC.

15. MONTAJE DE TUBERIA Y ACCESORIOS 16. MONTAJE DE CANAL DE ACERO17. MONTAJE Y CONEXION DE BOTONERA DE ALUMINIO TUPO PESADO CON





3 MTS


- 184 -


195 INSTALACION DE TUBERIA DE ¾” Y 1”DE DIAM., BOTONERA Y ACCESORIOS DE ALUMINIO TIPO PESADO CON RECUBRIMIENTO DE PVC QUE SUSTITUYE A LA TUBERIA CONDUIT C-40 DE ¾” Y 1” DE DIAM. CON ACCESORIOS PARA CIRCUITO DE CONTROL Y FUERZA DEL MOTOR BA-301-A. INCLUYE: RETIRO DE SOPORTE PARA BOTONERA EXISTENTE, FABRICACION Y MONTAJE DE SOPORTE NUEVO PARA BOTONERA CON CANAL DE FIERRO CON PROTECCION ANTICORROSIVA. (INCLUYE SUMINISTRO DEL MATERIAL). VER DIBUJO ELECT-04



3. DESMONTAJE DE 1 CONDULET TIPO T DE 1” DE DIAM.4. DESMONTAJE DE 1 CONDULET TIPO L DE 1” DE DIAM. SERIE OVALADA5. DESMONTAJE DE 1 CONDULET TIPO L SERIE OVALADA DE ¾” DE DIAM.6. DESMONTAJE DE 1 NIPLE DE ¾” DE DIAM. DE 1M (CON BAYONETA PARA

LA LLEGADA A LA BOTONERA)7. DESMONTAJE DE 2 NIPLES (DE 75 CMS Y 5 CMS DE LONGITUD) DE 1” DE

DIAM.8. DESMONTAJE DE 50 CMS DE TUBO LICUATITE DE ¾” DE DIAM. CON SUS

CONECTORES A LA LLEGADA A LA CAJA DE CONEXIONES DEL MOTOR9. DESMONTAJE DE 1TUERCA UNION DE ¾” DE DIAM. EN LA LLEGADA A LA

BOTONERA10. DESMONTAJE DE 1 TUERCA UNION DE 1” DE DIAM. EN LA LLEGADA AL

MOTOR11. DESMONTAJE DE CONDULET TIPO T DE 1” DE DIAM. CON 1 REDUCCION

BUSHING A NIVEL DE PISO PARA DERIVAR HACIA EL MOTOR Y HACIA LA BOTONERA

12. DESMONTAJE DE CANAL DE ACERO AL CARBON DE 101 MM QUE SIRVE DE SOPORTE A LA BOTONERA

13. CORTE Y FABRICACION DE CUERDA EN TUBERIA CONDUIT DE 1” DE DIAM. A 50 CMS. POR ABAJO DEL NIVEL DE PISO PARA CONECTAR LAS TUBERIAS EXISTENTE Y NUEVA A MONTAR.

14. SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS DESMONTADOS EN ESTA PARTIDA ( TUBERIA DE ¾” Y 1”DE DIAM., BOTONERA Y ACCESORIOS DE ALUMINIO TIPO PESADO CON RECUBRIMIENTO DE PVC)

15. SUMINISTRO DE CANAL DE ACERO AL CARBON DE 101 MM PARA SOPORTE DE BOTONERA

16. FABRICACION Y MONTAJE DE SOPORTE DE BOTONERA CON CANAL DE ACERO DE 101 MM CON PROTECCION ANTICCORROSIVA

17. ACOPLADO DE TUBERIA A MOTOR CON REDUCCION BUSHING DE 1” A ¾” CON NIPLE CUERDA CORRIDA DE ¾” DE DIAM..

18. MONTAJE Y CONEXIÓN DE BOTONERA DE ALUMINIO TIPO PESADO CON RECUBRIMIENTO DE PVC Y CON BOTONES ROJO Y VERDE CON LEYENDAS DE PARO Y ARRANQUE RESPECTIVAMENTE

19. CONEXIÓN DE CABLES DE LLEGADA DE LOS CIRCUITOS DE FUERZA Y CONTROL A MOTOR Y BOTONERA

20. CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE MATERIAL SUBSTITUIDO DEL LUGAR DE TRABAJOAL LUGAR DONDE DESIGNE EL RESIDENTE DE OBRA


3 MTS

196 INSTALACION DE TUBERIA DE ¾” Y 1”DE DIAM., BOTONERA Y ACCESORIOS DE ALUMINIO TIPO PESADO CON


2. EL CONTRATISTA DEBERA CONTAR CON PERMISOS DE TRABAJO PARA

3.00 MTS


- 185 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-10RECUBRIMIENTO DE PVC QUE SUSTITUYE A LA TUBERIA CONDUIT C-40 DE ¾” Y 1” DE DIAM. CON ACCESORIOS PARA CIRCUITO DE CONTROL Y FUERZA DEL MOTOR BA-301-B. INCLUYE: RETIRO DE SOPORTE PARA BOTONERA EXISTENTE, FABRICACION Y MONTAJE DE SOPORTE NUEVO PARA BOTONERA CON CANAL DE FIERRO CON PROTECCION ANTICORROSIVA. (INCLUYE SUMINISTRO DEL MATERIAL). VER DIBUJO ELECT-04

REALIZAR LOS TRABAJOS AMPARADOS EN EL CONCEPTO DE OBRA.3. DESMONTAJE DE 1 CONDULET TIPO T DE 1” DE DIAM.4. DESMONTAJE DE 1 CONDULET TIPO L DE 1” DE DIAM. SERIE OVALADA5. DESMONTAJE DE 1 CONDULET TIPO L SERIE OVALADA DE ¾” DE DIAM.6. DESMONTAJE DE 1 NIPLE DE ¾” DE DIAM. DE 1M (CON BAYONETA PARA

LA LLEGADA A LA BOTONERA)7. DESMONTAJE DE 2 NIPLES (DE 75 CMS Y 5 CMS DE LONGITUD) DE 1” DE

DIAM.8. DESMONTAJE DE 50 CMS DE TUBO LICUATITE DE ¾” DE DIAM. CON SUS







14. SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS DESMONTADOS EN ESTA PARTIDA ( TUBERIA DE ¾” Y 1”DE DIAM., BOTONERA Y ACCESORIOS DE ALUMINIO TIPO PESADO CON RECUBRIMIENTO DE PVC)


16. FABRICACION Y MONTAJE DE SOPORTE DE BOTONERA CON CANAL DE ACERO DE 101 MM CON PROTECCION ANTICCORROSIVA




20. CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE MATERIAL SUBSTITUIDO DEL LUGAR DE TRABAJO AL LUGAR DONDE DESIGNE EL RESIDENTE DE OBRA


197 INSTALACION DE TUBERIA DE ¾” Y 1”DE DIAM., BOTONERA Y ACCESORIOS DE ALUMINIO TIPO PESADO CON RECUBRIMIENTO DE PVC QUE SUSTITUYE A LA TUBERIA CONDUIT C-40 DE ¾” Y 1” DE DIAM. CON ACCESORIOS PARA CIRCUITO DE CONTROL



3. DESMONTAJE DE 1 CONDULET TIPO T DE 1” DE DIAM.4. DESMONTAJE DE 2 CONDULETS TIPO L DE 1” DE DIAM. SERIE OVALADA5. DESMONTAJE DE 1 NIPLE DE ¾” DE DIAM. DE 1 M (CON BAYONETA PARA

LA LLEGADA A LA BOTONERA)

6 MTS


- 186 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-10Y FUERZA DEL MOTOR BA-302-A. INCLUYE: RETIRO DE SOPORTE PARA BOTONERA EXISTENTE, FABRICACION Y MONTAJE DE SOPORTE NUEVO PARA BOTONERA CON CANAL DE FIERRO CON PROTECCION ANTICORROSIVA. (INCLUYE SUMINISTRO DEL MATERIAL). VER DIBUJO ELECT-03

6. DESMONTAJE DE 2 NIPLES DE 1” DE DIAM. CON LAS SIGUIENTES LONGITUDES: 2.8 METROS CON UNA CURVA A 90°, Y 1.1 M RECTO

7. DESMONTAJE DE 40 CMS DE TUBO LICUATITE DE 1” DE DIAM. CON SUS CONECTORES A LA LLEGADA A LA CAJA DE CONEXIONES DEL MOTOR

8. DESMONTAJE DE 1 TUERCA UNION DE ¾” DE DIAM. EN LA LLEGADA A LA BOTONERA

9. DESMONTAJE DE 1 TUERCA UNION DE 1” DE DIAM. EN LA LLEGADA AL MOTOR

10. DESMONTAJE DE CONDULET TIPO T DE 1” DE DIAM. CON 1 REDUCCION BUSHING A NIVEL DE PISO PARA DERIVAR HACIA EL MOTOR Y HACIA LA BOTONERA



13. SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS DESMONTADOS EN ESTA PARTIDA ( TUBERIA DE ¾” Y 1” DE DIAM. BOTONERIA Y ACCESORIOS TIPO PESADO CON RECUBRIMIENTO DE PVC)


15. FABRICACION Y MONTAJE DE SOPORTE DE BOTONERA CON CANAL DE ACERO DE 101 MM CON PROTECCION ANTICORROSIVA.




19. CARGA, ACARREO Y DESCARGA DEL MATERIAL SUBSTITUIDO DEL LUGAR DE TRABAJO AL LUGAR DONDE DESIGNE EL RESIDENTE DE OBRA


198 INSTALACION DE TUBERIA DE ¾” Y 1”DE DIAM., BOTONERA Y ACCESORIOS DE ALUMINIO TIPO PESADO CON RECUBRIMIENTO DE PVC QUE SUSTITUYE A LA TUBERIA CONDUIT C-40 DE ¾” Y 1” DE DIAM. CON ACCESORIOS PARA CIRCUITO DE CONTROL Y FUERZA DEL MOTOR BA-302-B. INCLUYE: RETIRO DE SOPORTE PARA BOTONERA EXISTENTE, FABRICACION Y MONTAJE DE SOPORTE NUEVO PARA BOTONERA CON




LA LLEGADA A LA BOTONERA)6. DESMONTAJE DE 3 NIPLES DE 1” DE DIAM. CON LAS SIGUIENTES

LONGITUDES: 2.8 METROS CON UNA CURVA A 90°, 1.1 M Y OTRO DE 30 CMS RECTO


8. DESMONTAJE DE 1 TUERCA UNION DE ¾” DE DIAM. EN LA LLEGADA A LA BOTONERA

6 MTS


- 187 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-10CANAL DE FIERRO CON PROTECCION ANTICORROSIVA. (INCLUYE SUMINISTRO DEL MATERIAL). VER DIBUJO ELECT-03


10. DESMONTAJE DE CONDULET TIPO T DE 1” DE DIAM. CON 1 REDUCCION BUSHING A NIVEL DE PISO PARA DERIVAR HACIA EL MOTOR Y HACIA LA BOTONERA











199 INSTALACION DE TUBERIA DE ¾” Y 1”DE DIAM., BOTONERA Y ACCESORIOS DE ALUMINIO TIPO PESADO CON RECUBRIMIENTO DE PVC QUE SUSTITUYE A LA TUBERIA CONDUIT C-40 DE ¾” Y 1” DE DIAM. CON ACCESORIOS PARA CIRCUITO DE CONTROL Y FUERZA DEL MOTOR BA-303-A. INCLUYE: RETIRO DE SOPORTE PARA BOTONERA EXISTENTE, FABRICACION Y MONTAJE DE SOPORTE NUEVO PARA BOTONERA CON CANAL DE FIERRO CON PROTECCION ANTICORROSIVA. (INCLUYE SUMINISTRO DEL MATERIAL). VER DIBUJO ELECT-04





LONGITUDES: 2.8 METROS CON UNA CURVA A 90°, Y 1.1 M RECTO7. DESMONTAJE DE 1 M. DE TUBO LICUATITE DE 1” DE DIAM. CON SUS

CONECTORES A LA LLEGADA A LA CAJA DE CONEXIONES DEL MOTOR8. DESMONTAJE DE 1 TUERCA UNION DE ¾” DE DIAM. EN LA LLEGADA A LA





6 MTS


- 188 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-1012. CORTE Y FABRICACION DE CUERDA EN TUBERIA CONDUIT DE 1” DE DIAM.

A 50 CMS. POR ABAJO DEL NIVEL DE PISO PARA CONECTAR LAS TUBERIAS EXISTENTE Y NUEVA A MONTAR.









200 INSTALACION DE TUBERIA DE ¾” Y 1”DE DIAM., BOTONERA Y ACCESORIOS DE ALUMINIO TIPO PESADO CON RECUBRIMIENTO DE PVC QUE SUSTITUYE A LA TUBERIA CONDUIT C-40 DE ¾” Y 1” DE DIAM. CON ACCESORIOS PARA CIRCUITO DE CONTROL Y FUERZA DEL MOTOR BA-303-B. INCLUYE: RETIRO DE SOPORTE PARA BOTONERA EXISTENTE, FABRICACION Y MONTAJE DE SOPORTE NUEVO PARA BOTONERA CON CANAL DE FIERRO CON PROTECCION ANTICORROSIVA. (INCLUYE SUMINISTRO DEL MATERIAL). VER DIBUJO ELECT-03





LONGITUDES: 2.8 METROS CON UNA CURVA A 90°, Y 1.1 M RECTO7. DESMONTAJE DE 40 CMS DE TUBO LICUATITE DE 1” DE DIAM. CON SUS

CONECTORES A LA LLEGADA A LA CAJA DE CONEXIONES DEL MOTOR8. DESMONTAJE DE 1 TUERCA UNION DE ¾” DE DIAM. EN LA LLEGADA A LA







14. SUMINISTRO DE CANAL DE ACERO AL CARBON DE 101 MM PARA

6 MTS


- 189 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-10SOPORTE DE BOTONERA







201 INSTALACION DE TUBERIA DE ¾” Y 1”DE DIAM., BOTONERA Y ACCESORIOS DE ALUMINIO TIPO PESADO CON RECUBRIMIENTO DE PVC QUE SUSTITUYE A LA TUBERIA CONDUIT C-40 DE ¾” Y 1” DE DIAM. CON ACCESORIOS PARA CIRCUITO DE CONTROL Y FUERZA DEL MOTOR VB-302-A. INCLUYE: RETIRO DE SOPORTE PARA BOTONERA EXISTENTE, FABRICACION Y MONTAJE DE SOPORTE NUEVO PARA BOTONERA CON CANAL DE FIERRO CON PROTECCION ANTICORROSIVA. (INCLUYE SUMINISTRO DEL MATERIAL). VER DIBUJO ELECT-01



3. DESMONTAJE DE 1 CONDULET TIPO T DE 1” DE DIAM.4. DESMONTAJE DE 1 CONDULETS TIPO L DE 1” DE DIAM. SERIE OVALADA5. DESMONTAJE DE 2 CONDULET TIPO L SERIE OVALADA DE ¾” DE DIAM.6. DESMONTAJE DE 1 NIPLE DE ¾” DE DIAM. DE 1 M (CON BAYONETA PARA


LONGITUDES: 80 CMS 0.42 METROS Y 0.4 MTS RECTOS8. DESMONTAJE DE 2 NIPLES DE ¾” DE DIAM. CON LAS SIGUIENTES

LONGITUDES 0.2 MTS Y 1.0 MTS RECTOS9. DESMONTAJE DE 50 CMS DE TUBO LICUATITE DE 1” DE DIAM. CON SUS



MOTOR12. DESMONTAJE DE CONDULET TIPO T DE 1” DE DIAM. CON UNA

REDUCCION BUSHING A NIVEL DE PISOPARA DERIVAR HACIA EL MOTOR Y HACIA LA BOTONERA


14. CORTE Y FABRICACION CUERDA EN TUBERIA CONDUIT DE 1” DE DIAM. A 50 CMS. POR ABAJO DEL NIVEL DE PISO PARA CONECTAR LAS TUBERIAS EXISTENTE Y NUEVA A MONTAR.

15. SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS DESMONTADOS EN ESTA PARTIDA (TUBERIA DE ¾” Y 1” DE DIAM. BOTONERA Y ACCESORIOS TIPO PESADO CON RECUBRIMIENTO DE PVC)


17. FABRICACION Y MONTAJE DE SOPORTE DE BOTONERA CON CANAL DE ACERO DE 101 MM CON PROTECCION ANTICORROSIVA

18. ACOPLADO DE TUBERIA A MOTOR CON REDUCCION BUSHING DE 1” A ¾”

6 MTS


- 190 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-10CON NIPLE CUERDA CORRIDA DE ¾” DE DIAM..



21. CARGA, ACARREO Y DESCARGA DEL MATERIAL SUBSTITUIDO DEL LUGAR DEL TRABAJO AL LUGAR DONDE DESIGNE EL RESIDENTE DE OBRA


202 INSTALACION DE TUBERIA DE ¾” Y 1”DE DIAM., BOTONERA Y ACCESORIOS DE ALUMINIO TIPO PESADO CON RECUBRIMIENTO DE PVC QUE SUSTITUYE A LA TUBERIA CONDUIT C-40 DE ¾” Y 1” DE DIAM. CON ACCESORIOS PARA CIRCUITO DE CONTROL Y FUERZA DEL MOTOR VB-302-B. INCLUYE: RETIRO DE SOPORTE PARA BOTONERA EXISTENTE, FABRICACION Y MONTAJE DE SOPORTE NUEVO PARA BOTONERA CON CANAL DE FIERRO CON PROTECCION ANTICORROSIVA. (INCLUYE SUMINISTRO DEL MATERIAL). VER DIBUJO ELECT-01



3. DESMONTAJE DE 1 CONDULET TIPO T DE 1” DE DIAM.4. DESMONTAJE DE 3 CONDULETS TIPO L DE 1” DE DIAM. SERIE OVALADA5. DESMONTAJE DE 2 CONDULETS TIPO L SERIE OVALADA DE ¾” DE DIAM.6. DESMONTAJE DE 1 NIPLE DE ¾” DE DIAM. DE 1 M (CON BAYONETA PARA

LA LLEGADA A LA BOTONERA)7. DESMONTAJE DE 4 NIPLES DE 1” DE DIAM. DON LAS SIGUIENTES

LONGUITUDES: 0.6 MTS CON CURVA, 1.3 MTS, 0.45 MTS Y 0.85 MTS RECTOS


9. DESMONTAJE DE 1TUERCA UNION DE ¾” DE DIAM. EN LA LLEGADA A LA BOTONERA


11. DESMONTAJE DE CONDULET TIPO T DE 1” DE DIAM. CONN UNA REDUCCION BUSHING A NIVEL DE PISO PARA DERIVAR HACIA LA BOTONERA



14. SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS DESMONTADOS EN ESTA PARTIDA (TUBERIA DE ¾” Y 1” DE DIAM. BOTONERA Y ACCESORIOS DE TIPO PESADO CON RECUBRIMIENTO DE PVC)


16. FABRICACION Y MONTAJE DE SOPORTE DE BOTONERA CON CANAL DE ACERO DE 101 MM CON PROTECCION ANTICORROSIVA



6 MTS


- 191 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-1019. CONEXIÓN DE CABLES DE LLEGADA DE LOS CIRCUITOS DE FUERZA Y

CONTROL A MOTOR Y BOTONERA20. CARGA, ACARREO Y DESCARGA DEL MATERIAL SUBSTITUIDO DEL

LUGAR DE TRABAJO AL LUGAR DONDE DESIGNE EL RESIDENTE DE OBRA21. EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ORDEN Y

LIMPIEZA, ANTES Y DESPUES DE CADA JORNADA DE TRABAJO

ALUMBRADO GENERAL Y CONTACTOS EN PLANTA UDA-

3 MODULO -5

203 INSTALACIÓN DE LUMINARIAS A PRUEBA DE VAPOR; MONTAJE COLGANTE, TIPO “CHAMP” CON GLOBO; VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION DE 150 W CON BALASTRAS DE ALTO FACTOR DE POTENCIA, DE 150 W, 220 VCA, CON RECUBRIMIENTO DE PVC, PARA PROTECCION CONTRA CORROSION A UNA ALTURA DE 0-9 MTS. (INCLUYE EL SUMINISTRO DE MATERIALES)



3. EL CONTRATISTA REALIZARA LA CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA, CUSTODIA, ARMADO, DESARMADO Y RETIRO DE LOS ANDAMIOS DE JUNTA RAPIDA TIPO ROSETA Y CUÑA, EN LAS AREAS Y ALTURAS REQUERIDAS HASTA 9 MTS. PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS AMPARADOS EN EL CONCEPTO DE OBRA.



6. DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE DESDE UNA ALTURA DE 0-9 METROS.

7. MONTAJE DE LUMINARIA NUEVA8. CONEXIÓN Y PRUEBAS DE LUMINARIA9. CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE MATERIALES DESMONTADOS

DONDE EL RESIDENTE DE OBRA INDIQUE 10. EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ORDEN Y


5.00 PZA

204 INSTALACIÓN DE LUMINARIAS A PRUEBA DE VAPOR, MONTAJE EN PARED TIPO “CHAMP”, CON GLOBO, GAURDA, CAT. NO. VMVC-2TW-175GP/220, VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION DE 150 W CON BALASTRAS DE ALTO FACTOR DE POTENCIA, DE 150 W, 220 VCA, CON RECUBRIMIENTO DE PVC, PARA PROTECCION CONTRA CORROSION, A UNA ALTURA DE 0-9 MTS. (INCLUYE EL






6. DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE DE UNA ALTURA DE 0-9

10.00 PZA


- 192 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-10SUMINISTRO DE MATERIALES) METROS.




205 INSTALACIÓN DE LUMINARIAS A PRUEBA DE VAPOR MONTAJE EN POSTE TIPO “CHAMP”, CON GLOBO, GUARDA, VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION DE 150 W CON BALASTRAS DE ALTO FACTOR DE POTENCIA, DE 150 W, 220 VCA, CON RECUBRIMIENTO DE PVC, PARA PROTECCION CONTRA CORROSION, A UNA ALTURA DE 0-9 MTS. (INCLUYE EL SUMINISTRO DE MATERIALES)






6. DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE DE UNA ALTURA DE 0-9 METROS.




12.00 PZA

206 INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT POR INMERSION EN CALIENTE CED 40, RIGIDO, SIN COSTURA INTERIOR, ROSCADO EN LOS EXTREMOS CON UN COPLE POR PIEZA (DE 3.05 METROS DE LONGITUD) Y UN DIAMETRO DE 19 MM (3/4” DIAM.) CON RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE PVC, E INTERIOR CON URETANO A UNA ALTURA DE 0-9 MTS. (INCLUYE EL SUMINISTRO DE MATERIALES)






6. DESMONTAJE DE TUBERIA DE UNA ALTURA DE 0 A 9 METROS.7. MONTAJE DE TUBERIA A UNA ALTURA DE 0 A 9 METROS8. CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE MATERIALES DESMONTADOS


52.00 PIEZAS


- 193 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-10LIMPIEZA, ANTES Y DESPUES DE CADA JORNADA DE TRABAJO

207 INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT RÍGIDO, POR INMERSIÓN EN CALIENTE CED 40, SIN COSTURA INTERIOR, ROSCADO EN LOS EXTREMOS CON UN COPLE POR PIEZA (DE 3.05 METROS DE LONGITUD) Y UN DIAMETRO DE 32 MM (1 ¼” DIAM.), CON RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE PVC, E INTERIOR CON URETANO A UNA ALTURA DE 0-9 MTS. (INCLUYE EL SUMINISTRO DE MATERIALES)









12.00 PIEZAS

208 INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT RÍGIDO POR INMERSION EN CALIENTE CED 40, SIN COSTURA INTERIOR, ROSCADO EN LOS EXTREMOS CON UN COPLE POR PIEZA (DE 3.05 METROS DE LONGITUD) Y UN DIAMETRO DE 38 MM DIAM. (1 1/2” DIAM.) , CON RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE PVC, E INTERIOR CON URETANO A UNA ALTURA DE 0-9 MTS. (INCLUYE EL SUMINISTRO DE MATERIALES)









3.00 PIEZAS

209 INSTALACIÓN DE CONDULETS SERIE OVALADA PARA AREAS NO PELIGROSAS USO INTEMPERIE, DE ALUMINIO


2. EL CONTRATISTA DEBERA CONTAR CON PERMISOS DE TRABAJO PARA

43.00 PZA


- 194 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-10LIBRE DE COBRE, CON TAPA Y EMPAQUE DE NEOPRENO TIPO “L” DE 19 MM DE DIAM. (3/4”), CON RECUBRIMIENTO DE PVC A UNA ALTURA DE 0-9 MTS. (INCLUYE EL SUMINISTRO DE MATERIALES)

REALIZAR LOS TRABAJOS AMPARADOS EN EL CONCEPTO DE OBRA.3. EL CONTRATISTA REALIZARA LA CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA,

CUSTODIA, ARMADO, DESARMADO Y RETIRO DE LOS ANDAMIOS DE JUNTA RAPIDA TIPO ROSETA Y CUÑA, EN LAS AREAS Y ALTURAS REQUERIDAS HASTA 9 MTS. PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS AMPARADOS EN EL CONCEPTO DE OBRA.



6. DESMONTAJE DE CONDULET DE UNA ALTURA DE 0 A 9 METROS.7. MONTAJE DE CONDULET A UNA ALTURA DE 0 A 9 METROS9. CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE MATERIALES DESMONTADOS



210 INSTALACIÓN DE CONDULETS SERIE OVALADA PARA AREAS NO PELIGROSAS USO INTEMPERIE, DE ALUMINIO LIBRE DE COBRE, CON TAPA Y EMPAQUE DE NEOPRENO TIPO “L” DE 32 MM DE DIAM. (1 1/2 ”), CON RECUBRIMIENTO DE PVC A UNA ALTURA DE 0-9 MTS.(INCLUYE EL SUMINISTRO DE MATERIALES)









3.00 PZA

211 INSTALACIÓN DE CONDULETS SERIE OVALADA PARA AREAS NO PELIGROSAS USO INTEMPERIE, DE ALUMINIO LIBRE DE COBRE, CON TAPA Y EMPAQUE DE NEOPRENO DE TIPO “T” DE 19 MM DE DIAM. ¾”, CON RECUBRIMIENTO DE PVC A UNA ALTURA DE 0-9 MTS. (INCLUYE EL SUMINISTRO DE MATERIALES)





14.00 PZA


- 195 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-105. EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR ACORDONAMIENTO Y

DELIMITACIÓN DEL ÁREA DONDE SE EJECUTAN LOS TRABAJOS.6. DESMONTAJE DE CONDULET DE UNA ALTURA DE 0 A 9 METROS.7. MONTAJE DE CONDULET A UNA ALTURA DE 0 A 9 METROS9. CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE MATERIALES DESMONTADOS



212 INSTALACIÓN DE CONDULETS SERIE OVALADA PARA AREAS NO PELIGROSAS USO INTEMPERIE, DE ALUMINIO LIBRE DE COBRE, CON TAPA Y EMPAQUE DE NEOPRENO TIPO “T” DE 38 MM DE DIAM. (1 ½”), CON RECUBRIMIENTO DE PVC A UNA ALTURA DE 0-9 MTS. (INCLUYE EL SUMINISTRO DE MATERIALES)









3.00 PZA

213 INSTALACIÓN DE REDUCCION TIPO BUSHING DE ALUMINIO LIBRE DE COBRE DE 38 MM A 19 MM DE DIAM., CON RECUBRIMIENTO DE PVC A UNA ALTURA DE 9 MTS. (INCLUYE EL SUMINISTRO DE MATERIALES)






6. DESMONTAJE DE REDUCCION TIPO BUSHING DE UNA ALTURA DE 0 A 9 METROS.

7. MONTAJE DE REDUCCION TIPO BUSHING A UNA ALTURA DE 0 A 9 METROS

4.00 PZA


- 196 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-109. CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE MATERIALES DESMONTADOS



214 INSTALACIÓN DE REDUCCION TIPO CAMPANA DE ALUMINIO LIBRE DE COBRE DE 32 MM A 19 MM DE DIAM., CON RECUBRIMIENTO DE PVC A UNA ALTURA DE 0-9 MTS. (INCLUYE EL SUMINISTRO DE MATERIALES)






6. DESMONTAJE DE REDUCCION TIPO CAMPANA DE UNA ALTURA DE 0 A 9 METROS.

7. MONTAJE DE REDUCCION TIPO CAMPANA A UNA ALTURA DE 0 A 9 METROS

9. CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE MATERIALES DESMONTADOS DONDE EL RESIDENTE DE OBRA INDIQUE


12.00 PZA

215 INSTALACIÓN DE ABRAZADERAS TIPO UÑA DE ALUMINIO LIBRE DE COBRE APRA TUBO CONDUIT DE 19 MM. DE DIAM (3/4”), CON RECUBRIMIENTO DE PVC A UNA ALTURA DE 0-9 MTS. (INCLUYE EL SUMINISTRO DE MATERIALES)






6. DESMONTAJE DE ABRAZADERA DE UNA ALTURA DE 0 A 9 METROS.7. MONTAJE DE ABRAZADERA A UNA ALTURA DE 0 A 9 METROS9. CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE MATERIALES DESMONTADOS



40.00 PZA


- 197 -


216 INSTALACIÓN DE ABRAZADERAS TIPO UÑA DE ALUMINIO LIBRE DE COBRE APRA TUBO CONDUIT DE 32 MM DE DIAM. (1 ¼”), CON RECUBRIMIENTO DE PVC A UNA ALTURA DE 0-9 MTS. (INCLUYE EL SUMINISTRO DE MATERIALES)









10.00 PZA

217 INSTALACIÓN DE ABRAZADERAS TIPO UÑA DE ALUMINIO LIBRE DE COBRE PARA TUBO CONDUIT DE 38 MM DE DIAM. (1 1/2”),.CON RECUBRIMIENTO DE PVC A UNA ALTURA DE 0-9 MTS. (INCLUYE EL SUMINISTRO DE MATERIALES)









7.00 PZA

218 INSTALACIÓN DE CABLES DE ALIMENTACIÓN COBRE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO EXTRUIDO A



1500.00 METRO


- 198 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-10BASE DE POLICLORURO DE VINILO (PVC), TIPO THW/THHW-VINANEL PARA OPERAR A UNA TENSIÓN DE OPERACIÓN DE 600 VCA Y UNA TEMPERATURA DE 75°C ANTIFLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS DENSOS Y TÓXICOS, COLOR NEGRO AL ALUMBRADO DE LA UDA-3, MODULO 5. A UNA ALTURA DE 0-9 MTS. CALIBRE 10. (INCLUYE EL SUMINISTRO DE MATERIALES)




6. DESMONTAJE, DE CABLE DE COBRE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO EXTRUIDO A BASE DE POLICLORURO DE VINILO (PVC), TIPO THW/THHW-VINANEL PARA OPERAR A UNA TENSION DE OPERACIÓN DE 600 VCA Y UNA TEMPERATURA DE 75°C ANTIFLAMA Y BAJA EMISION DE HUMOS DENSOS Y TOXICOS, COLOR NEGRO

7. REALIZAR LIMPIEZA Y VERIFICAR LIBERTAD DE TUBERIA CONDUIT8. INSTALACION Y PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO AL CABLE

ANTES Y DESPUÉS DE SU INSTALACION.10. CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE MATERIALES DESMONTADOS



219 INSTALACIÓN DE CABLES ALIMENTADORES PARA CONTACTOS MONOFASICOS, CAL 6 AWG, THW-LS A UNA ALTURA DE 0-9 MTS. (INCLUYE EL SUMINISTRO DE MATERIALES)






6. DESMONTAJE DE CABLE MONOPOLAR, CAL 6 AWG, THW-LS, DESDE ALIMENTADOR DE EQUIPO EN S. E. # 2B-1 HASTA LOS CONTACTOS MONOFASICOS

7. REALIZAR LIMPIEZA Y VERIFICAR LIBERTAD DE TUBERIA CONDUIT8. RECABLEADO DE CABLE, 4 HILOS, CAL 6 AWG 9. PRUEBAS DE RESISYENCIA DE AISLAMIENTO DEL CABLE INSTALADO

ANTES Y DESPUÉS DE SU INSTALACION10. CONEXIÓN DE CABLES EN TABLERO Y CONTACTOS.11. CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE MATERIALES DESMONTADOS

DONDE EL RESIDENTE DE OBRA INDIQUE12. EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ORDEN Y


156.00 METRO

220 INSTALACION DE CABLES DE 1. EL CONTRATISTA SUMINISTRARA EL MATERIAL CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DESDE EL

234.00 METRO


- 199 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-10LOS CONTACTOS TRIFASICOS. CAL 4 AWG, THW-LS, A UNA ALTURA DE 0-9 MTS. (INCLUYE EL SUMINISTRO DE MATERIALES)

ALMACEN DEL CONTRATISTA HASTA EL SITIO DE INSTALACION EN PLANTA. AL PIE DE LA OBRA.





6. DESMONTAJE, DE CABLE MONOPOLAR, CAL 4 AWG, THW-LS, DESDE ALIMENTADOR DE EQUIPO EN S. E. # 2B-1 HASTA LOS CONTACTOS TRIFASICOS

7. REALIZAR LIMPIEZA Y VERIFICAR LIBERTAD DE TUBERIA CONDUIT8. RECABLEADO DE CABLE, 3 HILOS, CAL 4 AWG 9. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO DEL CABLE INSTALADO

ANTES Y DESPUÉS DE SU INSTALACION10. CONEXIÓN DE CABLES EN TABLERO Y CONTACTOS11. CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE MATERIALES DESMONTADOS



221 INSTALACIÓN DE TUERCA UNIÓN TIPO UNF DE ALUMINIO LIBRE DE COBRE DE 19 MM DE DIAM. (3/4”), CON RECUBRIMIENTO DE PVC A UNA ALTURA DE 0-9 MTS. (INCLUYE EL SUMINISTRO DE MATERIALES)






6. DESMONTAJE DE TUERCA UNION EXISTENTE7. MONTAJE DE TUERCA UNION NUEVA.9. CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE MATERIALES DESMONTADOS



31 PZA

222 INSTALACION DE RECEPTACULO TIPO INDUSTRIAL, DE ACCION


2 PZA.


- 200 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-10RETARDADA, MONOFASICO, 250 VOLTS, NEMA 3, UNA ENTRADA, TAPA CON RESORTE, 3 POLOS, 2 HILOS, ALUMINIO LIBRE DE COBRE, CON RECUBRIMIENTO DE PVC, A UNA ALTURA DE 0-9 MTS. (INCLUYE EL SUMINISTRO DE MATERIALES)


3. DESCONEXION ELECTRICA DEL CONTACTO EXISTENTE4. DESMONTAJE DE CONTACTO MONOFASICO EXISTENTE5. MONTAJE DEL RECEPTACULO NUEVO6. CONEXIÓN ELECTRICA Y PRUEBAS DE RECEPTACULO NUEVO7. CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE MATERIALES DESMONTADOS



223 INSTALACION DE RECEPTACULO TIPO INDUSTRIAL, DE ACCION RETARDADA, TRIFASICO, 600 VOLTS, NEMA 3, UNA ENTRADA, TAPA CON RESORTE, 4 POLOS, 4 HILOS, ALUMINIO LIBRE DE COBRE, CON RECUBRIMIENTO DE PVC. A UNA ALTURA DE 0-9 MTS. (INCLUYE EL SUMINISTRO DE MATERIALES)



3. DESCONEXION ELECTRICA DEL CONTACTO EXISTENTE4. DESMONTAJE DE CONTACTO MONOFASICO EXISTENTE5. MONTAJE DEL RECEPTACULO NUEVO6. CONEXIÓN ELECTRICA Y PRUEBAS DE RECEPTACULO NUEVO7. CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE MATERIALES DESMONTADOS



2 PZA

TIERRAS

224 INSTALACION DE VARILLAS DE TIERRA COOPERWELD DE 5/8” DE DIAM. X 3 METROS DE LONGITUD. (INCLUYE EL SUMINISTRO DE MATERIALES)



3. DESCONEXION Y RETIRO DE DE VARILLA DE TIERRA EXISTENTE4. EXTRACCION DE VARILLA DE TIERRA5. PREPARA POZO CON SALES MINERALES Y CARBON ACTIVADO PARA LA

INSERCIÓN DE VARILLA DE TIERRA NUEVA6. REALIZAR PRUEBAS ELECTRICAS DE RESISTENCIA ENTRE CONEXIONES

Y TIERRA..7. CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE MATERIALES DESMONTADOS



6 PZA

225 INSTALACION DE CONECTOR PARA CABLE CAL 2/0 AWG A VARILLA DE 5/8” DE DIAM. TIPO GAR CAT. GAR-6426. (INCLUYE EL SUMINISTRO DE



3 PZA


- 201 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-10MATERIALES) 3. DESCONEXION Y RETIRO DE CONECTOR DE VARILLA DE TIERRA

4. INSTALACION DE CONECTOR NUEVO 5. REALIZAR PRUEBAS ELECTRICAS DE RESISTENCIA ENTRE CONEXIONES




226 INSTALACION DE CONECTORES PARA TRES CABLES CAL 2/0 AWG A VARILLA DE TIERRA DE 5/8” DE DIAM. TIPO GK, CAT. GK-6426. (INCLUYE EL SUMINISTRO DE MATERIALES)



3. DESCONEXION Y RETIRO DE CONECTOR DE POZO DE TIERRA4. INSTALACION DE CONECTOR NUEVO5. REALIZAR PRUEBAS ELECTRICAS DE RESISTENCIA ENTRE CONEXIONES




3 PZA

227 INSTALACION DE CONECTORES MECANICOS TIPO ZAPATA TERMINAL DE COBRE DE CAÑON CORTO TORNILLO DE ¼” DE DIAM. TIPO YAL, CAT. YAL2CE-L14. (INCLUYE EL SUMINISTRO DE MATERIALES)



3. DESCONEXION Y RETIRO DE CONECTOR EXISTENTE4. INSTALACION Y CONEXIÓN DE CONECTOR NUEVO7. CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE MATERIALES DESMONTADOS



11 PZA

228 INSTALACION DE CABLE DE COBRE SUAVE DESNUDO CAL 2 AWG PARA TIERRA FISICA. (INCLUYE EL SUMINISTRO DE MATERIALES)

1. EL CONTRATISTA SUMINISTRARA EL MATERIAL CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DESDE EL ALMACEN DEL CONTRATISTA HASTA EL SITIO DE INSTALACION EN PLANTA. AL PIE DE LA OBRA

2. EL CONTRATISTA DEBERA CONTAR CON PERMISOS DE TRABAJO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS AMPARADOS EN EL CONCEPTO DE OBRA

3. RETIRO E INSTALACION DE CABLE DE TIERRA DAÑADO EN UDA 3, MODULO 5


50 MTS

229 INSTALACION DE POSTE METALICO DE ALUMBRADO DE

1. EL CONTRATISTA SUMINISTRARA EL MATERIAL CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DESDE EL

6 PIEZAS


- 202 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-109 M DE LONGITUD CON LUMINARIAS TIPO OV-15 Y BRAZO DE 2.4 M DE LONGITUD. (INCLUYE EL SUMINISTRO DE MATERIALES)

ALMACEN DEL CONTRATISTA HASTA EL SITIO DE INSTALACION EN PLANTA. AL PIE DE LA OBRA.


3. DESCONEXION DE LUMINARIA4. DESMONTAJE DE LUMIINARIA5. DESMONTAJE DE POSTE METALICO DE ALUMBRADO TIPO OCTAGONAL

DE 9.5M DE LONGITUD. 6. DESMONTAJE DE BASE7. MONTAJE DE BASE METALICA PARA POSTE METALICO OCTAGONAL DE

9.5M DE ALTURA.8. MONTAJE DE POSTE METALICO CONICO OCTAGONAL DE 9.5 M DE

ALTURA CON UNA PERCHA PARA MONTAJE DE BRAZO 9. MONTAJE DE BRAZO PARA LUMINARIA TIPO OV-15 DE 2.40 M DE

LONGITUD CON TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE10. MONTAJE DE LUMINARIA TIPO OV-15 CAT. LPOV-400 COMPLETA CON

BALASTRA PARA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO DE 250 W A 220 V CON SOCKET Y FOCO. LA BALASTRA DEBERA IR EN LA BASE DEL POSTE INTERCALANDO EN SU CIRCUITO DE ALIMENTACION FUSIBLES DE PROTECCION DE 4 AMPERES.

11. SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXIÓN DE CABLE CAL 12 DESDES LA LUMINARIA HASTA LA BASE DEL POSTE PARA ALIMENTACION DEL FOCO.

12. PRUEBAS ELECTRICAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO AL CABLE ALIMENTADOR Y DE FUNCIONALIDAD DE LA LAMARA.

13. CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE MATERIALES DESMONTADOS DONDE EL RESIDENTE DE OBRA INDIQUE.


230 INSTALACION DE POSTE METALICO DE LAMINA DE ACERO DE 4.76 mm (3/16”) MINIMO DE ESPESOR GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE, CON UNA CAPA DE MORDANTEDOR, UNA CAPA DE PRIMARIO EPOXICO DE 0.05 mm (2 MILESIMAS DE PULGADA) Y ACABADO EPOXICO CON COLOR NARANJA CODIGO PANTONE MATCHING SISTEM PM-577 DE O.20 mm (8 MILESIMAS DE PULGADA) LA CONEXIÓN EN LA BASE DEL POSTE DEBERA SER CON CONECTOR ENCAPSULADO CON GEL, DE 9 M DE LONGITUD CON LUMINARIA TIPO OV-15 CON



3. SUMINISTRO Y MONTAJE DE BASE METALICA PARA POSTE METALICO OCTAGONAL DE 9.5M DE ALTURA.

4. MONTAJE DE POSTE METALICO CONICO OCTAGONAL DE 9.5 M DE ALTURA CON DOS PERCHAS PARA MONTAJE DE BRAZO

5. MONTAJE DE DOS BRAZOS PARA LUMINARIA TIPO OV-15 DE 2.40 M DE LONGITUD CON TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE

6. MONTAJE DE 2 LUMINARIAS TIPO OV-15 CAT. LPOV-400 COMPLETAS CON BALASTRA PARA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO DE 250 W A 220 V CON SOCKET Y FOCO. LA BALASTRA DEBERA IR EN LA BASE DEL POSTE INTERCALANDO EN SU CIRCUITO DE ALIMENTACION FUSIBLES DE PROTECCION DE 4 AMPERES.

7. INSTALACION Y CONEXIÓN DE CABLE CAL 12 DESDE LA LUMINARIA HASTA LA BASE DEL POSTE PARA ALIMENTACION DEL FOCO.

8. PRUEBAS ELECTRICAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO AL CABLE ALIMENTADOR Y DE FUNCIONALIDAD DE LA LAMARA.

9. CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE MATERIALES DESMONTADOS DONDE EL RESIDENTE DE OBRA INDIQUE.

4 PZAS.


- 203 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-046-10BALASTRO DE VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION ALTO FACTOR DE POTENCIA DE 250 W, 220 VCA Y BRAZO DE 2.4 M DE LONGITUD. (INCLUYE EL SUMINISTRO DE MATERIALES)



- 204 -



ANEXO E-1EQUIPO QUE PROPORCIONA PEMEX REFINACIÓN

PEMEX-REFINACION NO PROPORCIONA EQUIPO ALGUNO


- 205 -



ANEXO M-1MATERIAL QUE PROPORCIONA PEMEX REFINACIÓN

MATERIAL Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE PROPORCIONA PEMEX REFINACIÓN

PEMEX SUMINISTRA AGUA DE SERVICIO. PEMEX SUMINISTRA VAPOR. PEMEX SUMINISTRA ENERGIA ELECTRICA 440 V. PEMEX SUMINISTRARA LOS RECUBRIMIENTOS ANTICOROSIVOS DE LAS UNIDADES CATIONICAS Y ANIONICAS, LA

TORRE DESCARBONATADORA Y EL TANQUE DE LAVADO DE RESINAS A TRAVES DE TRABAJOS REALIZADOS POR TERCEROS.

PEMEX SUMINISTRARA LOS ANILLOS RASHING. PEMEX SUMINISTRARA ESPARRAGOS. PEMEX SUMINISTRA PLACA DE ACERO AL CARBO DE 3/4”. PEMEX SUMINISTRARA TUBERÍA DE ACERO AL CARBON DIFERENTES DIAMETROS. PEMEX SUMINISTRARA VALVULAS DE DIFERENTES DIAMETROS Y DIFERENTES TIPOS. PEMEX SUMINISTRARA CONEXIONES Y ACCESORIOS. PEMEX SUMINISTRARAS LA ANTRACITA DE CARBON ACTIVADO. PEMEX SUMINISTRARA LAS CANASTAS. PEMEX SUMINISTRARA LAS RESINAS DE INTERCAMBIO IONICO NUEVAS PARA CARGA DE LAS UNIDADES

CATIONICAS Y ANIONICAS. PEMEX SUMINISTRA UN LUGAR PARA REALIZAR LOS TRABAJOS PREVIOS.

PARTIDAANEXO C

DESCRIPCION DE MATERIAL CANTIDAD UNIDAD DEMEDIDA

FASE PLANTAS13 PEMEX SUMINISTRARA LA PLACA DE ACERO AL

CARBON DE ESPESOR ¾”. ASTM-A-285 GR-A,B DE ACUERDO A DISEÑO.

30 M2

15 PEMEX SUMINISTRARA LOS ESPARRAGOS A NUEVOS. 1 ¼” X 7”

160 PZA.

16 PEMEX SUMINISTRARA LOS ESPARRAGOS A NUEVOS. 1 1/8” X 8”

480 PZA

17 PEMEX SUMINISTRARA LOS ESPARRAGOS A NUEVOS. 3/4” X 4”

192 PZA.


128 PZA.


32 PZA.


8 PZA.


128 PZA


32 PZA


24 PZA


8 PZA

28 ANILLOS RASHING 22.2 M3

31 PEMEX SUMINISTRARA ESPARRAGOS 11/4” X 7”

40.00 PZA

34 PEMEX SUMINSTRARA ESPARRAGOS DE 3/4” X 4”;

128 PZA

35 PEMEX SUMINSTRARA ESPARRAGOS DE 5/8” X 4”;

128 PZA

41 PEMEX SUMINSTRARA ANTRACITA (CARBON 50 M3


- 206 -


ACTIVADO)42 PEMEX SUMINSTRARA ESPARRAGOS 1 ¼” X 7” 160 PZA46 PEMEX SUMINSTRARA ESPARRAGOS 5/8” X 3” 32 PZA46 VALVULA ESFERICA DE 2” 150# 8 PZA48 PEMEX SUMINSTRARA ESPARRAGOS 5/8” X 3” 16 PZA

48 VALVULA ESFERICA DE 2” DE DIAMETRO 150# 4 PZA50 VALVULA DE DIAFRAGMA TIPO VERTEDOR DE 1”

150#12 PZA

50 PEMEX SUMINISTRA ESPARRAGOS ½” X 3” 48 PZA

52 VALVULA DE ESFERICA DE 1 ½” 150# 7 PZA

52 PEMEX SUMINSTRARA ESPARRAGOS ½” X 3” 28 PZA

54 VALVULA DE DIAFRAGMA TIPO VERTEDOR DE 2” 150#

10 PZA

54 PEMEX SUMINSTRARA ESPARRAGOS 5/8” X 3” 40 PZA56 VALVULA DE DIAFRAGMA TIPO VERTEDOR DE 3”

150#2 PZA

56 PEMEX SUMINSTRARA ESPARRAGOS 5/8” X 3 ½” 8 PZA58 VALVULA ESFERICA DE 3” 150# 2 PZA58 PEMEX SUMINSTRARA ESPARRAGOS 5/8” X 4” 8 PZA60 VALVULA DE DIAFRAGMA TIPO VERTEDOR DE 4”

150#16 PZA

60 PEMEX SUMINSTRARA ESPARRAGOS 5/8” X 4” 128 PZA62 VALVULA DE DIAFRAGMA TIPO VERTEDOR DE 6”

150#15 PZA

62 PEMEX SUMINSTRARA ESPARRAGOS ¾” X 4” 120 PZA64 VALVULA DE MARIPOSA DE INSTALACION

ENTRE BRIDAS DE 3” 150#8 PZA

64 PEMEX SUMINISTRARA LOS ESPARRAGOS 5/8” X 8”

32 PZA

66 VALVULA DE MARIPOSA DE INSTALACION ENTRE BRIDAS DE 4” 150#

6 PZA


48 PZA


4 PZA

68 PEMEX SUMINISTRARA LOS ESPARRAGOS ¾” X 10”

32 PZA


3 PZA

70 PEMEX SUMINISTRARA LOS ESPARRAGOS ¾” X 12”

24 PZA


18 PZA


216 PZA

73 PEMEX SUMINISTRA LOS ESPARRAGOS ¾” X 14”

32 PZA

74 PEMEX SUMINISTRA LOS ESPARRAGOS ¾” X 10”

16 PZA

76 TUBERÍA CON CONEXIONES DE 2" DE DIÁMETRO CEDULA 80 ESPECIFICACION ASTM A 53 GR. B Y

ASTM A 234 WCB

2.00 ML

78 TUBERIA DE 3” CON INSERTO 1” DE DIAMETRO CON BRIDAS EN SUS EXTREMOS DE 150#

1.00

1.00

ML

ML78 PEMEX SUMINISTRA LOS ESPARRAGOS 5/8” X 4”

½” X 3”

8

4

PZA

PZA80 TUBERIA DE 6” CON UN INSERTO 1 1/2” Y 2

INSERTOS DE 2” DE DIAMETRO CON BRIDAS EN 2.00 ML


- 207 -


SUS EXTREMOS DE 150#1.00 ML

80 PEMEX SUMINISTRA LOS ESPARRAGOS ¾” X 4”5/8” X 3 1/2”5/8” X 3 1/2”

1648

PZAPZAPZA

82 TUBERIA DE 6” CON INSERTO 2” DE DIAMETRO CON BRIDAS EN SUS EXTREMOS DE 150#

1.002.50

MLML

82 PEMEX SUMINISTRA LOS ESPARRAGOS ¾” X 4” 5/8” X 3 1/2”

164

PZAPZA

84 TUBERIA DE 2” DE DIAMETRO CON BRIDAS EN SUS EXTREMOS DE 150#

3.00 ML

84 PEMEX SUMINISTRA LOS ESPARRAGOS 5/8” X 3 1/2”

4.00 PZA

84 BRIDAS DE 2” 150# 2.00 PZA86 TUBERÍA CON CONEXIONES DE 1" DE DIÁMETRO

CEDULA 80 ESPECIFICACION ASTM A 53 GR. B Y ASTM A 234 WCB

1.00 ML

86 BRIDAS DE 1” 150# 2.00 PZA86 PEMEX SUMINISTRA LOS ESPARRAGOS 1/2” X

3”8.00 PZA

88 TUBERÍA CON CONEXIONES DE 2" DE DIÁMETRO CEDULA 80 ESPECIFICACION ASTM A 53 GR. B Y

ASTM A 234 WCB

40.00 ML

88 CODO DE 2” SW ASTM A 105 CED 40 1 PZA88 TEE 2” SW ASTM A 105 CED 40 1 PZA90 TUBERÍA CON CONEXIONES DE 1" DE DIÁMETRO

CEDULA 80 ESPECIFICACION ASTM A 53 GR. B Y ASTM A 234 WCB

7 ML

90 BRIDAS DE 1” 150# 10 PZA90 CODO DE 1” SW ASTM A 105 CED 40 6 PZA90 TEE 2” SW ASTM A 105 CED 40 4 PZA90 PEMEX SUMINISTRA LOS ESPARRAGOS ½” X 3” 40 PZA

FASE CIVIL110 RECUBRIMIENTO PRIMARIO

RP-4 INORGÁNICO DE ZINC60.00 LTS

111 RECUBRIMIENTO PRIMARIORP-4 INORGÁNICO DE ZINC

82.00 LTS


221 LTS


90.00 LTS

114 RECUBRIMIENTO PRIMARIO RP-10 MODIFICADO

60.00 LTS


8.00 LTS

116 RECUBRIMIENTOS DE ACABORA-28 ESMALTE DE POLIURETANO COLOR NARANJA

60.00 LTS

117 RECUBRIMIENTOS DE ACABORA-28 ESMALTE DE POLIURETANO COLOR NARANJA

82.00 LTS

118 RECUBRIMIENTOS DE ACABORA-28 ESMALTE DE POLIURETANO COLOR BLANCO

221 LTS

119 RECUBRIMIENTOS DE ACABORA-28 ESMALTE DE POLIURETANO COLOR BLANCO

90.00 LTS

120 RECUBRIMIENTOS DE ACABORA-28 ESMALTE DE POLIURETANO COLOR AMARILLO, GRIS Y NEGRO

8.00 LTS

121 RECUBRIMIENTOS DE ACABORA-28 ESMALTE DE POLIURETANO COLOR GRIS Y NEGRO

8.00 LTS

122 RECUBRIMIENTO ACABADO RA-29 COLOR BLANCO

60.00 LTS

123-133 RECUBRIMIENTO RA-28 DE COLOR AMARILLO Y NEGRO

20.00 LTS

135-138 RECUBRIMIENTO PRIMARIO EPOXICO 12.00 LTS


- 208 -


RP-6

136-139 RECUBRIMIENTOS DE ACABO EPOXICO CATALIZADO RA-28 POLIURETANO COLOR AZUL

12.00 LTS


- 209 -


SECCIÓN IIIREQUISITOS DE LA PROPOSICIÓN

CONTENIDO

Parte I: Documentación distinta de la parte técnica y económica de la proposición.

Parte II: Contenido de la Proposición (Parte Técnica y Económica)


- 210 -


PARTE I: DOCUMENTACIÓN DISTINTA DE LA PARTE TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA PROPOSICIÓN

DA-1 Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto;

DA-2 Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78, penúltimo párrafo de la Ley, y que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos del artículo 33, fracción XXIII, de la propia Ley.

DA-3 Copia simple de la declaración fiscal o balance general auditado de la empresa, correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido por la convocante;

DA-4 Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición;

DA-5 Escrito mediante el cual el representante de la persona moral manifieste que cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que deberá contener los datos siguientes:

a. De la persona moral: clave del registro federal de contribuyentes, denominación o razón social, descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público ante quien se hayan otorgado; asimismo, los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio, y

b. Del representante: nombre del apoderado; número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la proposición, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público ante quien se hayan otorgado.Previo a la firma del contrato, el licitante ganador presentará para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente.

Tratándose de personas extranjeras, se deberá verificar que los poderes y documentos legales cuenten con la legalización o apostillamiento correspondiente por la autoridad competente del país de que se trate y, en su caso, deberán ser traducidos al español;

DA-6 Copia simple del comprobante de pago de las bases de licitación;

DA-7 Declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten que por sí mismos, o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos de la convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes, y

DA-8 En su caso, escrito mediante el cual los participantes manifiesten que en su planta laboral cuentan cuando menos con un cinco por ciento de personas con discapacidad, cuyas altas en el Instituto Mexicano del Seguro Social se hayan dado con seis meses de antelación a la fecha prevista para firma del contrato respectivo, obligándose a presentar en original y copia para cotejo las altas mencionadas, a requerimiento de la convocante, en caso de empate técnico. La falta de presentación de este escrito no será causa de desechamiento de la proposición.


- 211 -


DA-9) Información de Carácter Confidencial. La falta de presentación de este escrito no será causa de desechamiento de la proposición.

La presentación de estos documentos servirá para constatar que la persona cumple con los requisitos legales necesarios, sin perjuicio de su análisis detallado.

Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposición, deberán acreditar en forma individual los requisitos señalados, además de entregar una copia del convenio a que se refiere el artículo 28 del RLOPSRM. La presentación de los documentos de los integrantes de la agrupación y la del convenio deberá hacerse por el representante común.

Esta documentación podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que contenga la propuesta técnica.


- 212 -


DA-1(Preferentemente en papel membretado del licitante)

Hoja 1 de 1

PEMEX REFINACIÓNPRESENTE:

En referencia a las bases de licitación pública NACIONAL N°. ____________, que PEMEX REFINACIÓN a la adjudicación del contrato de obra pública a Precios Unitarios, para los trabajos consistentes en: [NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR]

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL LICITANTE], manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Manifestación de Domicilio.

Manifiesto que el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones, aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto, es el siguiente:

Calle: No. Colonia:

Ciudad: Código Postal: Estado y País

Teléfono: Fax: E-Mail:

Fechado a los ______ días del mes de ______________ de _____.

Protesto lo necesario

__________________________[NOMBRE DEL LICITANTE]

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL O REPRESENTANTE COMÚN]

PARA LOS INTERESADOS QUE DECIDAN AGRUPARSE PARA PRESENTAR UNA PROPUESTA, DEBERÁN PRESENTAR EN FORMA INDIVIDUAL ESTA MANIFESTACIÓN Y LA PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LOS INTEGRANTES DE LA AGRUPACIÓN DEBERÁ HACERSE POR EL REPRESENTANTE COMÚN.


- 213 -



Hoja 1 de 2


En referencia a las bases de licitación pública NACIONAL N°. ____________, que PEMEX REFINACIÓN lleva a cabo para la adjudicación del contrato de obra pública a Precios Unitarios, para los trabajos consistentes en: [NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR]


Declaración sobre los artículos 51, 78 penúltimo párrafo y 33, fracción XXIII de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Declaro bajo protesta de decir verdad que [NOMBRE DEL LICITANTE] no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 51 y 78, penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, asimismo, manifiesto que tengo total conocimiento de las implicaciones legales y sanciones que podrían aplicarse en caso de declarar con falsedad.

De igual manera, manifiesto bajo protesta de decir verdad que por nuestro conducto no participan en los procedimientos de contratación establecidos en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en los términos del primer párrafo de la fracción XXIII del artículo 33 de la mencionada ley, con el propósito de evadir los efectos de la inhabilitación, tomando en consideración, entre otros, los supuestos siguientes:

A. Personas morales en cuyo capital social participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública;

B. Personas morales que en su capital social participen personas morales en cuyo capital social, a su vez, participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, y

C. Personas físicas que participen en el capital social de personas morales que se encuentren inhabilitadas.

La participación social deberá tomarse en cuenta al momento de la infracción que hubiere motivado la inhabilitación.

La falsedad en esta manifestación será sancionada en términos de ley.







- 214 -



DA-3Declaración fiscal o balance general auditado de la empresa (copia simple), correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido por la Convocante.

En caso de Proposiciones Conjuntas, para cumplir con el capital contable mínimo requerido, se podrán sumar los correspondientes a cada una de las personas que presentan la Proposición Conjunta.

Texto de Documentación para acreditar el Capital Contable

Para acreditar el capital contable se presentará Declaración Fiscal o Balance General Auditado del Licitante, correspondiente al ejercicio fiscal ANUAL inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido de $________________ (______________________________________) o su equivalente en cualquier otra moneda extranjera (tomando como referencia la paridad cambiaria peso mexicano-moneda extranjera reconocida por el Banco de México que esté vigente a la fecha de la publicación de la Convocatoria).

Tratándose de sociedades extranjeras, el capital contable podrá ser acreditado mediante la presentación de estados financieros auditados por auditor externo, o copia de la declaración 10-K dirigida al “Securities Exchange Commission” en los que conste el “Shareholders Equity” o “Net Worth”; dicha documentación deberá presentarse además, debidamente certificada por Notario Público y legalizada mediante la Apostilla respectiva en los términos de la Convención de La Haya o mediante la legalización consular.

Si dos o más personas deciden presentar una proposición conjunta, podrán sumar los capitales contables correspondientes a cada uno de ellos, a fin de cubrir el presente requisito.

Para el caso de demostrar el capital contable a través del balance general auditado deberá acompañarse de la documentación siguiente y cumplirse con los requisitos indicados a continuación:

1) Dictamen (Auditor’s Report) de la auditoria externa, en el que manifieste por lo menos: el nombre de la empresa auditada, fecha o periodo del ejercicio fiscal examinado por el auditor, opinión del auditor respecto a que la información examinada sí refleja razonablemente la situación financiera de la empresa, y que sea suscrito por el despacho de auditores y/o el auditor. En caso de que alguno de estos aspectos no se incluya en el texto del dictamen se considerará como no presentado. Para efectos de lo anterior el licitante podrá guiarse por lo establecido en las Normas y Procedimientos de Auditoria del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. o en los lineamientos establecidos por el International Federation of Accountants (IFAC) en lo correspondiente a “The Auditor’s Report On Financial Statements” (International Standard On Auditing 700).

2) En caso de que el acto de presentación y apertura de proposiciones se celebre dentro de los primeros cuatro meses posteriores a la fecha de cierre del ejercicio fiscal del licitante, se aceptará la documentación del penúltimo ejercicio fiscal anterior. Si el acto se celebra en fecha posterior al periodo indicado anteriormente, el licitante deberá proporcionar el Balance General Auditado del ejercicio fiscal inmediato anterior. Si algún licitante presenta ambos, “LA CONVOCANTE” tomará en cuenta la información del ejercicio fiscal más reciente.

3) En caso de presentar Balance General Auditado en idioma diferente al español, el licitante deberá anexar adicionalmente, traducción simple del mismo al idioma español (incluyendo el dictamen), la traducción no constituye un documento sustitutivo de la obligación de presentar el documento de origen. En caso de que las cantidades indicadas en dicho Balance General se presenten en moneda distinta al peso de los Estados Unidos Mexicanos, se incluirá su conversión a pesos, utilizando el siguiente procedimiento:


- 215 -


a.) Sólo para efectos del presente numeral, la moneda de origen, diferente al peso de los Estados Unidos Mexicanos y al dólar de los Estados Unidos de América (EUA), se convertirá a dólares de los EUA, utilizando el tipo de cambio vigente durante el mes en que se hayan manifestado los Estados Financieros. Para lo anterior se utilizará la paridad publicada por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación durante los primeros cinco días hábiles del mes siguiente al de referencia. (Se adjunta ejemplo)

b.) Para convertir a pesos de los Estados Unidos Mexicanos, los dólares resultantes de aplicar el inciso “a.” anterior, o en su caso, las cifras presentadas originalmente en dólares, se tomará el tipo de cambio vigente al cierre del mes en que se hayan manifestado los Estados Financieros, publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación el último día hábil del mes correspondiente. (Se adjunta ejemplo).

PEMEX REFINACIÓN se reserva el derecho de verificar el cálculo citado en los incisos “a.” y “b.” anteriores. En caso de que la información no se hubiere calculado con los tipos de cambio de las fuentes citadas, PEMEX REFINACIÓN recalculará la información con base en el procedimiento descrito anteriormente y será ésta la información que se considerará para evaluación.

En caso de presentarse propuestas conjuntas, el Capital Contable mínimo requerido podrá acreditarse mediante una de las empresas que lo integran, o bien a través de la suma de los Capitales Contables individuales de dos o más de las empresas asociadas. Las empresas que participen en el acreditamiento del Capital Contable a través de la presentación del Balance General Auditado, deberán presentar y cumplir en lo individual con los documentos solicitados en los subincisos 1) al 3) anteriores.

A elección del Licitante, el Capital Contable podrá demostrarse también, mediante el Balance General y su dictamen respectivo, remitido al Sistema de Administración Tributaria (SAT), a través del Sistema de Presentación del Dictamen Fiscal (SIPRED).

FIN DE TEXTO


- 216 -


DIARIO OFICIAL ( Sección) 93

EQUIVALENCIA de las monedas de diversos países con el dólar de los Estados Unidos de América, correspondiente al mes de agosto de 2006.Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.

EQUIVALENCIA DE LAS MONEDAS DE DIVERSOS PAISES CON EL DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOSDE AMERICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2006.

Con fundamento en el artículo 20 del Código Fiscal de la Federación y en los artículos 8o. y 10o. de su Reglamento Interior, el Banco de México da a conocer para efectos fiscales, la cotización de las monedas de diversos países contra el dólar de los EE.UU.A., observada en los mercados internacionales al cierre del mes de agosto de 2006.

País (1) Moneda Equivalencia de lamoneda extranjeraen dólares de losE.E.U.U.A.

Africa Central Franco 0.00196Albania Lek 0.01047Antillas Holandesas Florín 0.55866Arabia Saudita Riyal 0.26664Argelia Dinar 0.01384Argentina Peso 0.32308Australia Dólar 0.76350Bahamas Dólar 1.00000Bahrain Dinar 2.65252Barbados Dólar 0.50000Belice Dólar 0.50761Bermuda Dólar 1.00000Bolivia Boliviano 0.12508Brasil Real 0.46959Bulgaria Lev 0.65606Canadá Dólar 0.90188Chile Peso 0.00186China Yuan 0.12565Colombia Peso (2) 0.41639Corea del Norte Won 0.45455Corea del Sur Won (2) 1.04004Costa Rica Colón 0.00193Cuba Peso 1.00000Dinamarca Corona 0.17191Ecuador Dólar 1.00000Egipto Libra 0.17422El Salvador Colón 0.11426Emiratos Arabes Unidos Dirham 0.27226Eslovaquia Corona 0.03400Estonia Corona 0.08193Etiopía Birr 0.11438Estados Unidos de América Dólar 1.00000Federación Rusa Rublo 0.03739Fidji Dólar 0.58223Filipinas Peso 0.01963Ghana Cedi (2) 0.10864Gran Bretaña Libra Esterlina 1.90250


- 217 -


Guatemala Quetzal 0.13123Guyana Dólar 0.00498Haití Gourde 0.02604Honduras Lempira 0.05292Hong Kong Dólar 0.12857Hungría Forint 0.00466India Rupia 0.02150

DIARIO OFICIAL ( Sección) 94

Indonesia Rupia (2) 0.10965Irak Dinar 0.00068Islandia Corona 0.01441Israel Shekel 0.22878Jamaica Dólar 0.01516Japón Yen 0.00853Jordania Dinar 1.41123Kenya Chelín 0.01378Kuwait Dinar 3.45841Líbano Libra (2) 0.66094Libia Dinar 0.76857Lituania Litas 0.37137Malasia Ringgit 0.27167Malta Lira 2.98825Marruecos Dirham 0.11577Nicaragua Córdoba 0.05814Nigeria Naira 0.00780Noruega Corona 0.15820Nueva Zelanda Dólar 0.65020Pakistán Rupia 0.01656Panamá Balboa 1.00000Paraguay Guaraní (2) 0.18519Perú Nuevo Sol 0.30907Polonia Zloty 0.32528Puerto Rico Dólar 1.00000Rep. Checa Corona 0.04540Rep. De Sudáfrica Rand 0.14097Rep. De Yemen Rial 0.00506Rep. Democrática del Congo Franco 0.00214Rep. Dominicana Peso 0.03049Rep. Islámica de Irán Rial (2) 0.10883Rumania Leu (2) 0.03629Serbia Dinar 0.01506Singapur Dólar 0.63534Siria Libra 0.01915Sri-Lanka Rupia 0.00975Suecia Corona 0.13868Suiza Franco 0.81129Surinam Dólar 0.36430Tailandia Baht 0.02660


- 218 -


Taiwan Nuevo Dólar 0.03040Tanzania Chelín 0.00076Trinidad y Tobago Dólar 0.15956Turquía Lira 0.68248Ucrania Hryvna 0.19954Uruguay Peso 0.04182Unión Monetaria Europea Euro (3) 1.28010Venezuela Bolívar (2) 0.46570Vietnam Dong (2) 0.06246

___________________1) Los nombres utilizados no necesariamente coinciden con los nombres oficiales, y se listan sin perjuicio del

reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente.2) El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas.3) Los países que utilizan al Euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia,

Países Bajos, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal.México, D.F., a 1 de septiembre de 2006.- BANCO DE MEXICO: El Director de Disposiciones de Banca Central, Fernando

Corvera Caraza.- Rúbrica.- El Gerente de Operaciones Internacionales y Monedas, Alejandro Aguilar Ceballos.- Rúbrica.


- 219 -


Jueves 31 de agosto de 2006 DIARIO OFICIAL 75

TIPO de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana.

Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.

TIPO DE CAMBIO PARA SOLVENTAR OBLIGACIONES DENOMINADAS EN MONEDA EXTRANJERA

PAGADERAS EN LA REPUBLICA MEXICANA

Con fundamento en el artículo 35 de la Ley del Banco de México; en los artículos 8o. y 10o. del Reglamento

Interior del Banco de México, y en los términos del numeral 1.2 de las Disposiciones Aplicables a la Determinación

del Tipo de Cambio para Solventar Obligaciones Denominadas en Moneda Extranjera Pagaderas en la República

Mexicana, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 22 de marzo de 1996, el Banco de México informa

que el tipo de cambio citado obtenido el día de hoy conforme al procedimiento establecido en el numeral 1 de las

Disposiciones mencionadas, fue de $10.8650 M.N. (DIEZ PESOS CON OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA

DIEZMILESIMOS MONEDA NACIONAL) por un dólar de los EE.UU.A.

La equivalencia del peso mexicano con otras monedas extranjeras se calculará atendiendo a la cotización que rija

para estas últimas contra el dólar de los EE.UU.A., en los mercados internacionales el día en que se haga el pago.

Estas cotizaciones serán dadas a conocer, a solicitud de los interesados, por las instituciones de crédito del país.

Atentamente

México, D.F., a 30 de agosto de 2006.- BANCO DE MEXICO: El Director de Disposiciones de Banca

Central, Fernando Corvera Caraza.- Rúbrica.- El Gerente de Operaciones Nacionales, Carlos Pérez Verdía Canales.-

Rúbrica.FIN DE TEXTO


- 220 -


DA-4

COPIA SIMPLE POR AMBOS LADOS DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA, TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS Y EN EL CASO DE PERSONAS MORALES, DE LA PERSONA QUE FIRME LA PROPOSICIÓN;


- 221 -


DA-5PEMEX REFINACIÓNPRESENTE:



Manifestación de que su representante cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada

Mediante el presente escrito manifestamos que el suscrito cuenta con facultades suficientes para comprometer y representar a [NOMBRE DEL LICITANTE] en la presente licitación e indicamos los datos relativos a la constitución del licitante y a la personalidad de nuestro representante y los datos requeridos en el párrafo antes indicado:

De la persona moral:

1. Clave del Registro Federal de Contribuyentes.2. Denominación o razón social.3. Descripción del objeto social de la empresa.4. Relación de los nombres de los accionistas o socios.5. Número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o

modificaciones (señalar nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó).6. Inscripción en el Registro Público de Comercio.

Del representante:

1. Nombre.2. Número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la

Propuesta (señalar nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que los protocolizó).







- 222 -


DA-6

COPIA SIMPLE DEL COMPROBANTE DE REGISTRO EN EL SISTEMA COMPRANET PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA


- 223 -


DA-7

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD Y COMPROMISO CON LA TRANSPARENCIA Declaración de Integridad y Compromiso con la transparencia para fortalecer el proceso de contratación [N° de licitación y objeto], que acuerdan suscribir PEMEX REFINACIÓN, representado en este acto por [Nombre del Presidente de la licitación], en su carácter de Presidente de la licitación, a quien en lo sucesivo se le denominará.”Pemex" y _____________, representada por ___________ en su carácter de _________________, a quien en lo sucesivo se le denominará el “licitante", de conformidad con el Art. 24 frac. VII del RLOPSRM al tenor de las siguientes consideraciones y compromisos:

CONSIDERACIONES

I. El gobierno federal se ha comprometido a impulsar acciones para que su actuación obedezca a una estrategia de ética y transparencia.

II. Que es de su interés contar con el apoyo, participación, vigilancia y compromiso de todos los integrantes de la sociedad.

III. Que la falta de transparencia es una situación que daña a todos y se puede constituir en fuente de conductas irregulares.

IV. Es objeto de este instrumento mantener el compromiso de las partes en no tratar de influir en el proceso de contratación mediante conductas irregulares.

V. Se requiere la participación de las partes involucradas, para fomentar la transparencia en el proceso de contratación.

VI. Este pacto representa un compromiso moral, el cual se deriva de la buena voluntad de las partes.Dentro de este marco los firmantes, asumen los siguientes:

COMPROMISOS

I.- Del “licitante”

1. Vigilar que sus empleados y subcontratistas que intervengan en el proceso de contratación cumplan con los compromisos aquí pactados.

2. Aceptar la responsabilidad de su actividad para con la sociedad y el gobierno federal. 3. Elaborar su propuesta a efecto de coadyuvar en la eficiente y eficaz utilización de los recursos

públicos destinados al proyecto. 4. Conocer y aceptar el proyecto para el cual está capacitado y considerar en su propuesta los

elementos necesarios para en su caso, realizar el proyecto con calidad, eficacia y eficiencia. 5. Actuar siempre con lealtad y mantener confidencialidad sobre la información que haya obtenido en

el proceso de contratación 6. Desempeñar con honestidad las actividades que conforman el proceso de contratación y en su

caso, la realización del proyecto. 7. Actuar con integridad profesional cuidando que no se perjudiquen intereses de la sociedad o la

nación. 8. Evitar arreglos compensatorios o contribuciones destinadas a influenciar o asegurar la contratación

para sí o para terceros. 9. Omitir actitudes y realización de actos que puedan dañar la reputación de las instituciones

gubernamentales o de terceros.

II.- De Pemex


- 224 -


1. Exhortar que los servidores públicos que por razón de su actividad intervengan en el proceso de contratación, cumplan con los compromisos aquí pactados y difundir el presente pacto entre su personal, así como terceros que trabajen para Pemex, que por razones de sus actividades intervengan durante el proceso de contratación.

2. Desarrollar sus actividades en el proceso de contratación dentro de un código de ética y conducta.3. Evitar arreglos compensatorios o contribuciones destinadas a favorecer la contratación del proyecto. 4. Rechazar cualquier tipo de compensación que pudiera predisponerle a otorgar ventajas en el

proceso de contratación. 5. Actuar con honestidad y transparencia durante el proceso de contratación. 6. Actuar en todo momento con imparcialidad en beneficio de la institución y sin perjuicio de la

empresa. 7. Llevar a cabo sus actividades con integridad profesional, sin perjudicar los intereses de la sociedad y

la nación.

DECLARACIONES

III.- Del “licitante”

Manifiesta de que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de Pemex, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación de los demás participantes.

La presente declaración de integridad y compromiso con la transparencia se firma de común acuerdo en ______________, a los ______días del mes de ________________ de ____.

Por “Pemex”

Nombre y firma del Servidor Público (Presidente de la licitación)

Por el “licitante”

Nombre y firma del Representante Legal

Nota 1.- En caso de proposiciones conjuntas este documento deberá ser firmado por el representante común elegido por la agrupación, y deberá anotarse en el proemio de este documento la denominación social de todas y cada una de las empresas de la agrupación.

Nota 2.- Este documento deberá ser firmado por el servidor público designado para presidir la licitación.


- 225 -




En referencia a las bases de licitación pública NACIONAL N°. ____________, que PEMEX REFINACIÓN lleva a cabo para la adjudicación del contrato de obra pública a Precios Unitarios, para los trabajos consistentes en: [NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR], y con relación a lo señalado en los artículos 38, último párrafo de la LOPSRM, y 24 fracción VIII del RLOPSRM manifiesto lo siguiente:

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL LICITANTE], manifiesto tener _______ (indicar el número) de personas con discapacidad, cuya alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se dio con seis meses de antelación a la fecha prevista para firma del contrato respectivo, que representan el ______% (indicar el porcentaje) de la planta laboral.

Para el efecto, manifiesto obligarme a presentar en original y copia para cotejo las altas mencionadas, a requerimiento de la dependencia o entidad convocante, en caso de empate técnico.




[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL]

La falta de presentación de este escrito no será causa de desechamiento de la proposición.


- 226 -


DA-9MANIFESTACIÓN DE CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA PROPUESTA TÉCNICA ECONÓMICA

(Preferentemente en papel membretado del licitante)

Hoja 1 de X


En referencia a las bases de licitación pública Nacional N°. ____________, que PEMEX REFINACIÓN lleva a cabo para la adjudicación del contrato de obra pública a precios unitarios, para los trabajos consistentes en: [NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR]

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL LICITANTE], manifiesto que la información correspondiente a la propuesta técnico-económica presentada esta debidamente clasificada en los términos de lo dispuesto en los Capítulos III de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental, IV, V y VI de su Reglamento así como por los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.

Lo anterior derivado de lo dispuesto en los artículos 2 y 3, apartados III.-Documentos y V.-Información; de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Relación de Anexos de la Propuesta Clasificados

Anexo no. Carácter de la Información.





La falta de presentación de este escrito no será causa de desechamiento de la proposición.


- 227 -


PARTE TÉCNICA

DT-1 Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales; estar conforme de ajustarse a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos de las bases de licitación, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado; al modelo de contrato, los proyectos arquitectónicos y de ingeniería; el haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que la convocante les hubiere proporcionado, así como haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, le proporcionará la propia convocante y el programa de suministro correspondiente.

DT-2 Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones técnicas que procedan conforme a los proyectos que establezca la convocante.

DT-3 Currículum de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección, administración y ejecución de las obras, los que deberán tener experiencia en obras con características técnicas y magnitud similares.

DT-4 Documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares, con la identificación de los trabajos realizados por el licitante y su personal, en los que sea comprobable su participación, anotando el nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, según el caso.

DT-5 Manifestación escrita en la que señale las partes de los trabajos que subcontratará, acompañada de la información necesaria que acredite la experiencia y capacidad técnica y económica de las personas que se subcontratarán.

DT-6 Documentos que acrediten la capacidad financiera, los cuales deberán integrarse al menos por los estados financieros auditados de los dos años anteriores y el comparativo de razones financieras básicas, salvo en el caso de empresas de nueva creación, las cuales deberán presentar los más actualizados a la fecha de presentación de proposiciones.

DT-7 Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador.

DT-8 Cuando se requiera de materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente de origen extranjero de los señalados por la Secretaría de Economía, se deberá entregar además de los anteriores, una manifestación escrita de que los precios consignados en su proposición no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o de subsidios;

DT-9 En el caso de proposición conjunta, una copia del convenio privado referido en el Artículo 28 del RLOPSRM y en el apartado “Proposiciones Conjuntas” de la Sección I de las Bases de Licitación.

DT-10 Carta de Conocimiento de las Bases de Licitación y sus Anexos.


- 228 -


DT-1(Preferentemente en papel membretado del licitante)



[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL LICITANTE], manifiesto lo siguiente:

Que conocemos el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales; que estamos conformes de ajustarnos a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos de las bases de licitación, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado; al modelo de contrato, los proyectos arquitectónicos y de ingeniería; el haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que la convocante nos hubiere proporcionado, así como haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, nos proporcionará la propia convocante y el programa de suministro correspondiente.




[Nombre del representante legal debidamente facultado, o Representante Común en el caso de una propuesta conjuntas]


- 229 -


DT-2

DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LAS RESTRICCIONES TÉCNICAS QUE PROCEDAN CONFORME A LOS PROYECTOS QUE ESTABLEZCA LA CONVOCANTE.


- 230 -


DT-3

CURRICULUM DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS AL SERVICIO DEL LICITANTE, IDENTIFICANDO LOS QUE SE ENCARGARAN DE LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA, LOS QUE DEBEN TENER EXPERIENCIA EN OBRAS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MAGNITUD SIMILARES.


- 231 -


DT-4

IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE, QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN.

En este formato, el licitante identificará los trabajos realizados por él, que acrediten la experiencia y la capacidad técnica requerida, en los que sea comprobable su participación, anotando el nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, según el caso.


- 232 -


IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE, QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN EL LICITANTE DEBERA ANOTAR LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE, QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA EN LAS BASES DE LICITACIÓN, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGÚN EL CASO.

A).-ENCABEZADO: LICITACION NO.: LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA, COMO SE INDICA EN LA CONVOCATORIA.

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPUESTA.

FIRMA DEL LICITANTE: ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE O REPRESENTANTE COMÚN EN EL CASO DE UNA PROPUESTA CONJUNTA.

TEXTO: CONTRATANTE: SE ANOTARÁ EL NOMBRE DEL CONTRATANTE DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS: SE ANOTARÁ EL OBJETO DE LOS TRABAJOS

EJECUTADOS, DE CONFORMIDAD CON LOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA Y EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN.

LUGAR: EL LUGAR DONDE SE EFECTUARON LOS TRABAJOS.

IMPORTES: CON NÚMERO EL IMPORTE TOTAL CONTRATADO, EJERCIDO Y POR EJERCER EN PESOS MEXICANOS O EN LA MONEDA EN QUE FUE CELEBRADO, DEBIENDO EN ESTE CASO SEÑALAR LA DIVISA DE QUE SE TRATA.

FECHA DE INICIACION Y TERMINACION: SE ANOTARÁ EL DÍA, MES Y AÑO DE INICIACIÓN Y TERMINACIÓN (CON NÚMEROS EL DÍA, EL MES Y EL AÑO).

TRABAJOS REALIZADOS POR: SE INDICARÁ QUE LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS POR EL LICITANTE.

OBSERVACIONES: LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN DEBERÁ SER ACREDITADA MEDIANTE CARÁTULAS DE CONTRATO, ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTO QUE DEMUESTRE FEHACIENTEMENTE LO SOLICITADO, MISMAS QUE SE DEBERÁN ANEXAR A ESTE DOCUMENTO.


- 233 -


REFINERÍA “MIGUEL HIDALGO”

LICITACION N°:

NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE DOCUMENTO

DT-4

FIRMA DEL LICITANTE

HOJA: DE:

IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE, QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN

IMPORTES (INDICAR MONEDA) FECHA DE TRABAJOS REALIZADOS

POR (LICITANTE)CONTRATANTE DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS TOTAL EJERCIDO POR EJERCER INICIO TÉRMINACIÓN

NOTA: LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN DEBERÁ SER ACREDITADA MEDIANTE CONTRATOS, ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, QUE DEMUESTRE FEHACIENTEMENTE SU EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA Y ADMINISTRATIVA EN OBRAS SIMILARES. ESTA DOCUMENTACIÓN SE DEBERÁ ANEXAR A ESTE DOCUMENTO

A EFECTO DE APLICAR LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ESTABLECIDOS EN LA SECCIÓN IV DE ESTAS BASES DE LICITACIÓN, LOS LICITANTES DEBERÁN INCLUIR, EN ESTE DOCUMENTO, LA INFORMACIÓN RELATIVA A TODOS LOS PROYECTOS, DE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS, EN QUE HAYAN PARTICIPADO EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS, ACOMPAÑADA DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.


- 234 -


DT-5(Preferentemente en papel membretado del licitante)


En referencia a las bases de licitación pública NACIONAL N°. ____________, que PEMEX REFINACIÓN lleva a cabo para la adjudicación del contrato de obra pública a Precios Unitarios, para los trabajos consistentes en: [NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR] [NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL LICITANTE], manifiesto lo siguiente: Que las partes de los trabajos que subcontrataré de acuerdo a lo indicado en las bases de licitación son:

_____________________________________

(*) Nombre, Denominación o Razón Social del Subcontratista Trabajos que Realizará

(*) NOTA: Se deberá anexar a este formato el currículum y documentación que demuestre fehacientemente la experiencia y capacidad técnica y económica del (los) subcontratista(s) propuestos, en los trabajos que realizará.

Además deberá incluir carta emitida por cada uno de éstos en la que manifiesten que aceptan la realización de los trabajos en caso de que la proposición del licitante sea la ganadora.

Fechado a los ______ días del mes de ______________ de _____. Protesto lo necesario

__________________________ [NOMBRE DEL LICITANTE]



- 235 -


DT-6

DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA, LOS CUALES DEBERÁN INTEGRARSE AL MENOS POR LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS DE LOS DOS AÑOS ANTERIORES Y EL COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS BÁSICAS, SALVO EN EL CASO DE EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN, LAS CUALES DEBERÁN PRESENTAR LOS MÁS ACTUALIZADOS A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.


- 236 -


DT-7

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO; TRATÁNDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, DEBERÁ PRESENTARSE CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD EN EL CASO DE QUE RESULTARE GANADOR.


- 237 -


DT-8

(Preferentemente en papel membretado del licitante)


En referencia a las bases de licitación pública NACIONAL N°. ____________, que [ORGANISMO SUBSIDIARIO/PETRÓLEOS MEXICANOS] lleva a cabo para la adjudicación del contrato de obra pública a Precios Unitarios, para los trabajos consistentes en: [NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR]

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL LICITANTE], manifiesto que los precios consignados en mi propuesta de los materiales y equipos de instalación permanente de origen extranjero señalados por la Secretaría de Economía, no están cotizados en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o subsidios.



________________ [NOMBRE DEL LICITANTE]



- 238 -


DT-9CONVENIO PRIVADO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA

CONVENIO PRIVADO DE PROPUESTA CONJUNTA QUE CELEBRAN ___________, ___________ Y _____________ (LISTAR A TODAS LAS PERSONAS), REPRESENTADAS POR ___________, ___________ Y _____________ (LISTAR A TODOS LOS REPRESENTANTES) RESPECTIVAMENTE, EN SUS CARÁCTERES DE REPRESENTANTE LEGAL DE LAS MISMAS, PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° [NUMERO DE LICITACIÓN], REFERENTE A: [NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR]. AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

I. Declara ______________________ (DECLARACIÓN PARA PERSONAS MORALES)

I.1.- Que acredita la existencia de la empresa con el testimonio de la Escritura Pública Número. ____________, volumen Número. ________, de fecha ___ de _____ de ______, inscrita en forma definitiva en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de _____________, bajo el acta número ____________, tomo número_____________ volumen número ___________, de fecha __________, otorgada ante la Fe del Notario Público Número._____ de la Ciudad de ________., Lic. __________.

I.2.- Que el Señor ______________________________, acredita su personalidad y facultades como Representante Legal de dicha Sociedad, mediante el testimonio de la Escritura Pública Número______ de fecha _____ de _______ de ______ otorgada ante la fe del Notario Público Número. ______, de la Ciudad de _________., Lic. ______________.

I.3.- Que su domicilio fiscal se encuentra ubicado en:________________________ número _______,Colonia __________, Código Postal ________, en la ciudad de ________,______________.

II. Declara ______________________ (DECLARACIÓN PARA PERSONAS FÍSICAS)

II.1.- Que acredita la existencia y nacionalidad mediante _______________________.

II.2.- Que el Señor ______________________________, acredita su personalidad y facultades como Representante Legal de dicha persona, mediante ______________.

II.3.- Que su domicilio fiscal se encuentra ubicado en:________________________ número _______,Colonia __________, Código Postal ________, en la ciudad de ________,______________.

III.- las partes declaran:

III.1.- Que celebran el presente convenio con fundamento en el Artículo 36 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 28, fracción II de su Reglamento, y a la regla referente a participación Conjunta de las bases de la Licitación Pública _______número ______, referente a__________.

III.2.- Las partes de este Convenio Privado de propuesta conjunta, nos comprometemos y obligamos a participar en forma conjunta en la Licitación Pública _______número ______, referente a__________.

Al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS.

PRIMERA.- OBJETO.

Las partes convienen en agruparse con el objeto de presentar propuesta conjunta para participar en la licitación pública _________, número _________, referente a, _____________.

BASES MOP OP PU ___ REHABILITACIÓN DE: INTERNOS DE UNIDADES DE INTERCAMBIO IONICO DEL MÓDULO 5 DE LA LA PLANTA “UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA” UDA-3 DE LA REF. “MIGUEL HIDALGO”.Rev. 21 /jun/09

- 239 -


SEGUNDA.- PARTES DE LA OBRA QUE CADA AGRUPADO SE OBLIGA A CUMPLIR. Las partes en este convenio se obligan a aportar, en caso de resultar su propuesta conjuntada adjudicada en la licitación pública _________, número _________ lo siguiente:

I. __________________________ se obliga a ejecutar:(indicar en un numeral por persona)

_____________________________(relacionar las partes de la obra que se obliga a ejecutar o la participación que tendrá en el grupo)

II. __________________________ se obliga a ejecutar:(indicar en un numeral por persona)

_____________________________(relacionar las partes de la obra que se obliga a ejecutar o la participación que tendrá en el grupo)

TERCERA.- DOMICILIO COMUN.

Las partes señalan como su domicilio común para oír y recibir notificaciones el ubicado en______________ número _______, Colonia __________, Código Postal ________, en la ciudad de ____________.

CUARTA REPRESENTANTE COMUN.

Las partes convienen que (nombre del representante común), a través de su Represente Legal, (nombre del representante legal del representante común), será el Representante Común, otorgándole poder amplio, suficiente y necesario para que actúe ante [NOMBRE DEL ORGANISMO] en nombre y representación de las partes en todos y cada uno de los actos de la licitación pública número _______________, y los que de ella se deriven.

QUINTA.- OBLIGACION CONJUNTA Y SOLIDARIA

Las partes, se obligan en forma conjunta y solidaria entre si y ante [NOMBRE DEL ORGANISMO], para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme producto de la licitación pública número _______________.

El presente Convenio Privado de Propuesta Conjunta, se firma por las partes en dos ejemplares originales, en la Ciudad de ________________, a los _____ días del mes de ________________ de _________________.

________________ __________________

[nombre de cada persona]

[representante legal de cada persona]

[nombre de cada persona]

[representante legal de cada persona]


- 240 -


DT-10CARTA DE CONOCIMIENTO DE LAS BASES DE LICITACIÓN Y SUS ANEXOS

[ En papel membretado del Licitante ]

[ Lugar y fecha de Expedición de la Carta de conocimiento ]


Por medio de la presente declaro bajo protesta de decir verdad que he leído y entendido el alcance de las Bases de Licitación y sus Anexos, incluyendo las aclaraciones y modificaciones presentadas en la sesión de preguntas y respuestas y en las ____ Juntas de Aclaraciones celebradas y en las ___ Notas Aclaratorias para la Licitación Pública nacional) N° _________________ para la ejecución de la Obra consistente en [NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR] Así mismo manifiesto mi conformidad de que en el caso de resultar el Licitante ganador, previo a la firma del contrato respectivo, entregaré a PEMEX REFINACIÓN , toda la documentación que me fue proporcionada en el proceso de la licitación, debidamente firmada por nuestro representante legal (o Representante común en el caso de proposición conjunta).

El Contenido de las Bases de Licitación y sus Anexos así como las aclaraciones y modificaciones que nos fueron proporcionados por PEMEX REFINACIÓN, por conducto de PEMEX REFINACIÓN, es el que a continuación se detalla.

Contenido de las Bases de Licitación y sus Anexos CONTENIDO DEL PAQUETE DE LICITACIÓN PARA [NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR]

SECCIÓN I: INSTRUCCIONES PARA LA LICITACIÓN.Anexo 1: Formato de preguntas para Junta de Aclaraciones.

SECCIÓN II: INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.

SECCIÓN III: REQUISITOS DE LA PROPOSICIÓN.Parte I: Documentación distinta de la parte técnica y económica de la proposición.Parte II: Contenido de la Proposición (Parte Técnica y Económica)

SECCIÓN IV: CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y ADJUDICACIÓN.Criterios de Evaluación TécnicaCriterios de Evaluación EconómicaCriterios de Adjudicación

SECCIÓN V: MODELO DE CONTRATO Y FORMATOS.Modelo de ContratoFormatos para firma del contrato

ACLARACIONES Y MODIFICACIONES PROPORCIONADAS MEDIANTE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 1. ___ ACTA(S) DE LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES. 2. ___ CARTAS ACLARATORIAS. 3. ___ NOTAS ACLARATORIAS

ATENTAMENTE, _________________________________

[NOMBRE DEL LICITANTE] [Nombre del representante legal debidamente facultado, o Representante Común en el caso de una propuesta

conjuntas]


- 241 -


PARTE ECONÓMICA

DE-1 Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluirán los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes rendimientos y costos;

DE-2 Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición:

Formato DE-2A De los materiales mas significativos y equipos de instalación permanente suministrados por el contratista, con la descripción de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de medición y sus importes.

Formato DE-2B De categorías de mano de obra del personal que intervendrá directamente en la ejecución de los trabajos.

Formato DE-2C De maquinaria y equipo de construcción que proporcionará el contratista para llevar a cabo los trabajos, con sus respectivas unidades de medición y sus importes (con montos).

DE-3 Análisis, cálculo e integración del factor de salario real conforme a lo previsto en el RLOPSRM, anexando el tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios;

DE-4. Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, debiendo considerar éstos, para efectos de evaluación, costos y rendimientos de máquinas y equipos nuevos;

DE-5 Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales;

DE-6 Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento;

DE-7 Utilidad propuesta por el licitante;

DE-7a Resumen de Cargos adicionales

DE-8 Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se requieran para la ejecución de los trabajos. Cuando existan insumos de los señalados en la fracción VIII del artículo 26 del RLOPSRM se deberá señalar el precio ofertado por el licitante;

DE-9 Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, concepto y del total de la proposición. Este documento formará el presupuesto de la obra que servirá para formalizar el contrato correspondiente;

DE-10 Programa de ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado conforme a los periodos determinados por la convocante, dividido en partidas y subpartidas, del total de los conceptos de trabajo, utilizando preferentemente diagramas de barras, o bien, redes de actividades con ruta crítica.

DE-11 Programas de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de utilización, conforme a los periodos determinados por la convocante, para los siguientes rubros:

a. De la mano de obra;


- 242 -


b. De la maquinaria y equipo de construcción, identificando su tipo y características;

c. De los materiales y equipos de instalación permanente expresados en unidades convencionales y volúmenes requeridos, y

d. De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos.


- 243 -


DE-1ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO


LICITACION N°:FORMATO

DE-1

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:FIRMA DEL LICITANTE

HOJA :DE :

OBJETO:

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.

N° :CONCEPTO:

UNIDAD :CANTIDAD:

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

SUMA $MANO DE OBRA

CATEGORIA

SUMA $Equipo de Seguridad (Ks) ________ (suma MO)Herramienta Menor (Kh) ________ (suma MO)

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

SUMA $

COSTO DIRECTO (CD) = TOTAL $

FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDADCOSTO INDIRECTO (CI) = % CI x ( CD )COSTO POR FINANCIAMIENTO (CF) = % CF x ( CD + CI )CARGO POR UTILIDAD (CU) = % C U x ( CD + CI + CF )CARGOS ADICIONALES (CA)

PORCENTAJE IMPORTE

PRECIO UNITARIO = ( CD + CI + CF + CU + CA. )


- 244 -


DE-2

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA:

FORMATO DE-2A DE LOS MATERIALES MÁS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA, CON LA DESCRIPCIÓN DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, CON SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES.

FORMATO DE-2B DE CATEGORÍAS DE MANO DE OBRA DEL PERSONAL QUE INTERVENDRÁ DIRECTAMENTE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

FORMATO DE-2C DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE PROPORCIONARÁ EL CONTRATISTA PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS, CON SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES (CON MONTOS).


- 245 -


LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA, DE LOS MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA



DE-2A


HOJA :DE :

OBJETO:

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA, DE LOS MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE SUMINISTRADOS

POR EL CONTRATISTA

N°. DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

T O T A L


- 246 -


LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA, DE CATEGORÍAS DE MANO DE OBRA



DE-2B


HOJA :DE :

OBJETO:

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA DE CATEGORÍAS DE MANO DE OBRA

N°. CATEGORÍA UNIDAD SALARIO BASE

FACTOR DE SALARIO

REALSALARIO

REAL CANTIDAD IMPORTE

T O T A L


- 247 -


FORMATO DE-2CLISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN



DE-2C


HOJA :DE :

OBJETO:

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

N°. DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO HORARIO IMPORTE

T O T A L


- 248 -


DE-3

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL CONFORME A LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO, ANEXANDO EL TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACIÓN DE LOS SALARIOS;


- 249 -


DE-4ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN



DE-4

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE HOJA : DE :

OBJETO:

ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

EQUIPO No. CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

DATOS GENERALES:

TIPO DE COMBUSTIBLE : ___ GASOLINA ___ DIESEL ___ OTRO _____________________

( Pm ) PRECIO DE LA MÁQUINA O EQUIPO $ ( HP ) POTENCIA NOMINAL HP( Pn ) VALOR DE LAS LLANTAS $ ( Fo ) FACTOR DE OPERACIÓN( Pa) VALOR DE EQUIPAMIENTO, ACCESORIOS Y/O PIEZAS ESPECIALES $ ( HPop ) POTENCIA DE OPERACIÓN ( HP x Fo ) HP

( Vm) VALOR DE LA MÁQUINA $ ( Gh ) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE LITROS/ HR.( Vr ) VALOR DE RESCATE __ % Vm $ ( Pc ) PRECIO DEL COMBUSTIBLE LITRO( Ve ) VIDA ECONÓMICA HORAS ( C ) CAPACIDAD DEL CARTER LITROS( IC ) INDICADOR ECONÓMICO ( t ) HORAS ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE HORAS( i ) TASA DE INTERES ANUAL ( Ah ) CANTIDAD DE LUBRICANTE LITROS/HR( Hea ) HORAS EFECTIVAS POR AÑO HORAS ( Pa ) COSTO DEL LUBRICANTE LITRO( IES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS ( Vn ) VIDA DE LAS LLANTAS HORAS

( s ) PRIMA ANUAL PROMEDIO ( Va ) VIDA DEL EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP. HORAS

( Ko ) MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR % ( Ht ) HORAS EFECTIVAS POR TURNO HORAS

( Ga ) CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LUB. =C/t

LITROS/HR

( Sr ) SALARIOS POR TURNO TURNO

I.- CARGOS FIJOS :

I.1.- DEPRECIACIÓN D = ( Vm - Vr ) / Ve = I.2.- INVERSIÓN Im = ( Vm + Vr ) i / 2 Hea = I.3.- SEGUROS Sm = ( Vm+ Vr ) s / 2 Hea = I.4.- MANTENIMIENTO Mn = Ko x D =

( 1 ) SUMA CARGOS FIJOS

II.- CONSUMOS :

II.1.- COMBUSTIBLES Co = Gh x Pc = II.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA = II.3.- LUBRICANTES Lb=(Ah+Ga) Pa = II.4.- LLANTAS N = Pn /Vn = = II.5.- EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP. Ae = Pa /Va = =

( 2 ) SUMA CONSUMOS

III.- OPERACIÓN :

CATEGORIAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

( Sr ) = $ III.1.- OPERACIÓN Po = Sr / Ht = =

( 3 ) SUMA OPERACIONCOSTO DIRECTO POR HORA ( 1 ) + ( 2 ) + ( 3 ) = $


- 250 -


DE-5ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS



DE-5


HOJA :DE :

OBJETO:

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS

C O N C E P T OIMPORTES POR ADMINISTRACION

CENTRAL CAMPOI. HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONESA.- PERSONAL DIRECTIVOB.- PERSONAL TÉCNICOC.- PERSONAL ADMINISTRATIVOD.- CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA EL PERSONAL

ENUNCIADO EN LOS INCISOS A, B Y C. E.- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA EL

PERSONAL ENUNCIADO EN LOS INCISOS A, B Y C.F.- PASAJES Y VIÁTICOS PARA EL PERSONAL ENUNCIADO EN LOS INCISOS

A, B Y C.G.- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE TRABAJO,

PARA EL PERSONAL ENUNCIADO EN LOS INCISOS A, B Y C( SUBTOTALES ) $ =

II. DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTASA.- EDIFICIOS Y LOCALESB.- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDAC.- BODEGASD.- INSTALACIONES GENERALESE.- EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERESF.- DEPRECIACIÓN O RENTA Y OPERACIÓN DE VEHÍCULOSG.- CAMPAMENTOS

( SUBTOTALES ) $ =

III. SERVICIOSA.- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOSB.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

( SUBTOTALES ) $ =

IV. FLETES Y ACARREOS DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOSA.- CAMPAMENTOSB.- EQUIPO DE CONSTRUCCIÓNC.- PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONESD.- MOBILIARIO

( SUBTOTALES ) $ =

V. GASTOS DE OFICINAA.- PAPELERIA Y ÚTILES DE ESCRITORIOB.- CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIOC.- EQUIPO DE COMPUTACIÓND.- SITUACIÓN DE FONDOSE.- COPIAS Y DUPLICADOSF.- LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS


- 251 -


G.- GASTOS DE LA LICITACIÓN( SUBTOTALES ) $ =

VI. CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO

VII. SEGURIDAD E HIGIENE

VIII. SEGUROS Y FIANZAS

IX. TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARESA.- CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACION DE CAMINOS DE ACCESOB.- MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPOC.- CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES 1.- DE CAMPAMENTOS 2.- DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 3.- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

( SUBTOTALES ) $ =

TOTALES DE INDIRECTOS $ =

COSTO TOTAL DE INDIRECTOS

TOTAL COSTO DIRECTO

PORCENTAJE DE INDIRECTOS (POR ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y CAMPO):

TOTAL PORCENTAJE DE INDIRECTOS CON RELACIÓN AL COSTO DIRECTO = %


- 252 -


DE 6

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO


LICITACIÓN N°: FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES: FORMATO

DE-6PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE HOJA __ DE __OBJETO:

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTOINDICADOR ECONOMICO ESPECÍFICO

TASA DE INTERÉS:

C O N C E P T O [PERIODO DETERMINADO POR LA CONVOCANTE] TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

INGRESOS (VER NOTAS)ANTICIPOS

ESTIMACIONES DE OBRA MENOS AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPOTOTAL DE INGRESOS

INGRESOS ACUMULADOS

EGRESOS (VER NOTAS)COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

ANTICIPOS PARA COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO E INSTRUMENTOS DE INSTALACIÓN PERMANENTEOTROS GASTOS REQUERIDOS SEGÚN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓNTOTAL DE EGRESOS

EGRESOS ACUMULADOS

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADOSCOSTO DEL FINANCIAMIENTO PARCIAL

COSTO DEL FINANCIAMIENTO ACUMULADO

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO =TOTAL DEL COSTO DEL FINANCIAMIENTO ACUMULADO x 100 = %

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

Notas: El licitante adecuará el número de columnas de meses que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución.* Costo del Financiamiento Parcial .- Será el resultado de multiplicar la diferencia entre ingresos y egresos acumulados en cada mes

(tomando en consideración el signo + o - que le corresponda) por la tasa de interés propuesta** Costo del Financiamiento Acumulado.- Será la suma de los costos de financiamiento parcial en cada mes, considerando el signo +

ó - que le corresponda.** Total (columna de ) se anotarán los totales por cada renglón de datos que se utilice. en el caso de los renglones de acumulados, el

total será igual al monto en el ultimo mes considerado.


- 253 -


DE-7

UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE



DE-7


HOJA :DE :

OBJETO:

UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE

CONCEPTO

(1). GANANCIA QUE EL CONTRATISTA ESTIMA QUE DEBE PERCIBIR POR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRBAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS)

$

(2) TOTAL COSTO DIRECTO, INDIRECTO Y FINANCIAMIENTO $

TOTAL PORCENTAJE DE UTILIDAD = [ (1) / (2) * 100 ] %

NOTA: NO ES NECESARIO SU DESGLOSE


- 254 -


DE-7a

LICITACIÓN N°: DE-8

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTEHOJA :DE :

OBJETO:

CARGOS ADICIONALES

CONCEPTO PORCENTAJE (%)

1. VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL DE LA SFP 5 AL MILLAR DEL MONTO CONTRATADO

0.50 %

2. IMPUESTOS LOCALES (CUANDO APLIQUE)

%

3. IMPUESTOS FEDERALES (CUANDO APLIQUE)

%

TOTALES %

Nota: en caso de que sean incluidos impuestos locales y federales, deberá anexar su desglose y la documentación mediante la cual se comprueba la obligatoriedad de su aplicación.

En cuanto a los impuestos locales como en el caso del 2% a la nomina, el licitante deberá comprobar con documentación, que de acuerdo a las disposiciones fiscales, estos impuestos son repercutibles en los precios de las obras ejecutadas con FONDOS FEDERALES o si por el contrario deben ser absorbidos por las personas físicas o morales contratantes de las obras federales.


- 255 -


DE-8

RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. CUANDO EXISTAN INSUMOS DE LOS SEÑALADOS EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 26 DEL RLOPSRM SE DEBERÁ SEÑALAR EL PRECIO OFERTADO POR EL LICITANTE


- 256 -


DE-9

CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN. ESTE DOCUMENTO FORMARÁ EL PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRÁ PARA FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE


- 257 -



LICITACIÓN:FORMATO

DE-9

RAZON SOCIAL DEL LICTANTE FIRMA DEL LICITANTEHOJA: DE

OBJETO:

ANEXO “C” CATALOGO DE CONCEPTOS

N° CONCEPTO UNIDAD CANTIDADPRECIO UNITARIO

IMPORTECON NUMERO CON LETRA

IMPORTE TOTAL

IMPORTE CON LETRA:


- 258 -



LICITACIÓN N°:

OBJETO:

FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES:

FORMATODE-10

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE HOJA __ DE __

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO[ MENSUALMENTE] CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES

PARTIDA SUBPARTIDA CONCEPTO DE TRABAJOS UNIDAD CANTIDAD

[ SEMANA] IMPORTETOTAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PARCIAL QUINCENAL

TOTAL ACUMULADO

Notas.- En la programación se indicarán por [ MES] los importes de los trabajos por realizar.El licitante adecuará el número de columnas de [ SEMANAS] que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución


- 259 -



LICITACIÓN N°:

OBJETO:

FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES: FORMATO

DE-11-APLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS


PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN [MENSUALMENTE] DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVIENE DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES

N° CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD[SEMANA]

IMPORTE TOTAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PARCIAL QUINCENAL

IMPORTE ACUMULADO

Notas.- En la programación se indicarán por [ MES] los importes por utilización de mano de obra.El licitante adecuará el número de columnas de [SEMANAS] que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución


- 260 -



LICITACIÓN N°:

OBJETO:


FORMATODE-11-BPLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE (i)H

HOJA __ DE __

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN [MENSUALMENTE] DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE PROPORCIONARÁ EL CONTRATISTA PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS, CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD[SEMANA] IMPORTE

TOTAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PARCIAL QUINCENALIMPORTE ACUMULADO

Notas.- En la programación se indicarán por [ MES] los importes por utilización de maquinaria y equipo de construcciónEl licitante adecuará el número de columnas de [SEMANAS] que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución


- 261 -



LICITACIÓN N°:

OBJETO:


FORMATODE-11-CPLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS


PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN [MENSUALMENTE]L DE LOS MATERIALES QUE PROPORCIONARÁ EL CONTRATISTA PARA LOS TRABAJOS CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD[SEMANA] IMPORTE

TOTAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Notas.- En la programación se indicarán por [MES] los importes por utilización de los materiales y equipos de instalación permanente.El licitante adecuará el número de columnas de [SEMANAS] que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución


- 262 -



LICITACIÓN N°:

OBJETO:

FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES: FORMATO

DE-11-DPLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS


PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN [MENSUALMENTE] DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE

LOS TRABAJOS, CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES

N° CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD[SEMANA] IMPORTE

TOTAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Notas.- En la programación se indicarán por [MES] importes por utilización de personal profesional, técnico, administrativo de servicioEl licitante adecuará el número de columnas de [SEMANAS] que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución


- 263 -


SECCIÓN IV

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y DE ADJUDICACIÓN.


- 264 -


CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA

En general para la evaluación técnica de las propuestas se considerarán, los siguientes aspectos:

I. Que cada documento contenga toda la información solicitada;

II. Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos, cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los trabajos.

En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deban cumplir los licitantes, se deberán considerar, entre otros, el grado académico de preparación profesional, la experiencia laboral específica en obras similares y la capacidad técnica de las personas físicas que estarán relacionados con la ejecución de los trabajos;

III. Que los licitantes cuenten con la maquinaria y equipo de construcción adecuado, suficiente y necesario, sea o no propio, para desarrollar los trabajos que se convocan;

IV. Que la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos, sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos;

V. Que el procedimiento constructivo descrito sea aceptable porque demuestra que el licitante conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecución considerado en su proposición, y

VI. De los estados financieros, la convocante de acuerdo con las características, magnitud y complejidad de los trabajos, determinará en las bases de licitación, aquellos aspectos que se verificarán, entre otros:

a. Que el capital neto de trabajo del licitante sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a realizar, de acuerdo con su análisis financiero presentado;

b. Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones, y

c. El grado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa.

A. A precios unitarios se deberá verificar:

I. De los programas:

a. Que el programa de ejecución de los trabajos corresponda al plazo establecido por la convocante;

b. Que los programas específicos cuantificados y calendarizados de suministros y utilización, sean congruentes con el programa calendarizado de ejecución general de los trabajos;

c. Que los programas de suministro y utilización de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construcción, sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por el licitante y en el procedimiento constructivo a realizar;

d. Cuando se requiera de equipo de instalación permanente, deberá considerarse que los suministros sean congruentes con el programa de ejecución general, y

e. Que los insumos propuestos por el licitante correspondan a los periodos presentados en los programas;


- 265 -


II. De la maquinaria y equipo:

a. Que la maquinaria y el equipo de construcción sean los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar los trabajos objeto de la licitación, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por el licitante;

b. Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción consideradas por el licitante, sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde deberá ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construcción propuesto por el contratista, o con las restricciones técnicas, cuando la convocante fije un procedimiento, y

c. Que en la maquinaria y equipo de construcción, los rendimientos de éstos sean considerados como nuevos, para lo cual se deberán apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos;

III. De los materiales:

a. Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el licitante para el concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas, y, en su caso, los usos de acuerdo con la vida útil del material de que se trate, y

b. Que las características, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalación permanente, sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construcción establecidas en las bases, y

IV. De la mano de obra:

a. Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar los trabajos;

b. Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los márgenes razonables y aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el licitante, considerando los rendimientos observados de experiencias anteriores, así como las condiciones ambientales de la zona y las características particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos, y

c. Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecución de los conceptos más significativos.


- 266 -


CRITERIOS DE EVALUACIÓN ECONÓMICA

Para la evaluación económica de las proposiciones se deberán considerar, entre otros, los siguientes aspectos:

I. Que cada documento contenga toda la información solicitada, y

II. Que los precios propuestos por el licitante sean aceptables; es decir, que sean acordes con las condiciones vigentes en el mercado internacional, nacional o de la zona o región en donde se ejecutarán los trabajos, individualmente o conformando la proposición total.

A. A precios unitarios se deberá verificar:

I. Del presupuesto de obra:

a. Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio unitario;

b. Que los importes de los precios unitarios sean anotados con número y con letra, los cuales deberán ser coincidentes entre sí y con sus respectivos análisis; en caso de diferencia, deberá prevalecer el que coincida con el del análisis de precio unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho análisis, y

c. Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o más tengan errores, se efectuarán las correcciones correspondientes; el monto correcto, será el que se considerará para el análisis comparativo de las proposiciones;

II. Que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo con lo establecido en el RLOPSRM, debiendo revisar:

a. Que los análisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales;

b. Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción;

c. Que los precios básicos de adquisición de los materiales considerados en los análisis correspondientes, se encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado;

d. Que los costos básicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario real a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto en el RLOPSRM;

e. Que el cargo por el uso de herramienta menor, se encuentre incluido, bastando para tal efecto que se haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra, requerida para la ejecución del concepto de trabajo de que se trate, y

f. Que los costos horarios por la utilización de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada máquina o equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga integrados;

III. Que los análisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en el RLOPSRM, debiendo además considerar:

a. Que los costos de los materiales considerados por el licitante, sean congruentes con la relación de los costos básicos y con las normas de calidad especificadas en las bases de la licitación;


- 267 -


b. Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante, sean congruentes con el tabulador de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutarán los trabajos, y

c. Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado con base en el precio y rendimientos de éstos considerados como nuevos, para lo cual se tomarán como máximos los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos;

IV. Que los análisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en el RLOPSRM , debiendo además considerar:

a. Que el análisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo;

b. Constatar que para el análisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los correspondientes a las oficinas centrales del licitante, los que comprenderán únicamente los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del contratista encargado directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la dirección, supervisión y administración de la obra, y

c. Que no se haya incluido algún cargo que, por sus características o conforme a las bases de la licitación, su pago deba efectuarse aplicando un precio unitario específico;

V. Que en el análisis y cálculo del costo financiero se haya estructurado y determinado considerando lo siguiente:

a. Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le serán otorgados al contrat ista, durante el ejercicio del contrato y del pago de las estimaciones, consideren la periodicidad y su plazo de trámite y pago; deduciendo del monto de las estimaciones la amortización de los anticipos;

b. Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos;

c. Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador económico específico;

d. Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecución valorizado con montos mensuales, y

e. Que la mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada por el licitante sea congruente con lo que se establezca en las bases de la licitación;

VI. Que el cargo por utilidad fijado por el licitante se encuentre de acuerdo a lo previsto en el RLOPSRM;

VII. Que el importe total de la proposición sea congruente con todos los documentos que la integran, y

VIII. Que los programas específicos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construcción y de instalación permanente, sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos.


- 268 -


CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Al finalizar la evaluación de las proposiciones, “LA CONVOCANTE” adjudicará el contrato al licitante cuya proposición resulte solvente por reunir, conforme a los criterios de evaluación establecidos en estas bases de licitación, de conformidad con la LOPSRM y el RLOPSRM, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque reúnen las condiciones antes señaladas, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que resulte económicamente más conveniente para el Estado, que será aquella que otorgue mayor certeza en la ejecución y conclusión de los trabajos que pretendan contratarse, por asegurar las mejores condiciones de contratación en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Para tales efectos, la adjudicación del contrato a la proposición que resulte económicamente más conveniente para la convocante, se hará a través del mecanismo que atienda a las condiciones, criterios, parámetros y su correspondiente valoración en puntaje, en los términos establecidos en el artículo 37A del RLOPSRM.

La proposición solvente económicamente más conveniente para la convocante será aquella que dentro de las que resultaron solventes, haya presentado el monto más bajo, siempre y cuando su precio o monto sea menor al 7% respecto a los montos de la proposiciones que resultaron solventes.

En caso de que las proposiciones que resultaron solventes sus montos se encuentren dentro de un rango del 7% se aplicarán los siguientes criterios de adjudicación:

I.- Relativo al precio.II.- Relativo a la calidad.

Para esta licitación el mecanismo de adjudicación se basará en los siguientes criterios:

1.- Criterio relativo al Precio. La propuesta solvente cuyo precio o monto sea el más bajo o la de menor valor presente, tendrá una ponderación de:

50 puntos En estos términos, la ponderación que se le asigna al criterio precio corresponde en todos los casos a 50

puntos, para lo cual a efecto de determinar la ponderación del criterio precio a las demás propuestas solventes, se atenderá a la siguiente formula:

Paj = 50 * (PSPMB/PPj) Para toda j = 1,2,.....,n

Donde: PA = Puntos a asignar a la propuesta “j” PSPMB = Propuesta Solvente cuyo Precio es el más bajo, o la de menor valor presente. PP = Precio de la Propuesta “j” El subíndice “j” representa a las demás propuestas determinadas como solventes como resultado de la

evaluación.

2.- Criterio relativo a la Calidad. La calidad atenderá a los rubros de especialidad, experiencia y capacidad técnica en los términos del último párrafo del articulo 36 de la Ley. Dichos rubros en su puntaje deberán tener una ponderación en conjunto de:

50 puntos

Los veinte puntos, se distribuirán como sigue: Especialidad.- Mayor número de contratos de obras ejecutadas de la misma naturaleza a los que se convocan

en un plazo máximo de cinco años, a partir de que se publique la convocatoria. Para este rubro se debe asignar una ponderación máxima de 15 puntos. Experiencia.- Mayor tiempo del licitante realizando trabajos de la misma especialidad. Para este rubro se debe asignar una ponderación máxima 15 puntos.


- 269 -


Capacidad Técnica.- Se asignará un puntaje máximo de 20 puntos, repartidos como sigue:

a) Mayor experiencia laboral en la materia objeto de la contratación, del personal responsable de los trabajos convocados

Se asignarán como máximo 10 puntos.

b) Sin antecedentes de afectación de garantías por vicios ocultos o de mala calidad de los trabajos, o su equivalente en el extranjero.

Se asignarán como máximo 5 puntos.c) Certificación (calidad, seguridad, medio ambiente y de responsabilidad social).

Se asignarán como máximo 5 puntos.La certificación antes aludida debe ser emitida conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

Tratándose de procedimientos de contratación bajo la cobertura de los tratados, la especialidad, experiencia y capacidad técnica, se considerarán los trabajos ejecutados en cualquier país. Para la aplicación de este mecanismo de adjudicación, los licitantes participantes deberán anexar junto con su propuesta económica la información solicitada en los documentos incluidos en las bases de licitación, denominados como:

PEMC-1 : Trabajos realizados por el personal responsable para acreditar experiencia.

PEMC-2 : Contratos de los relacionados en el documento DT-5 que no tuvieron afectación de las garantías, por vicios ocultos o mala calidad de los trabajos o su equivalente en el extranjero.

PEMC-3 : Certificaciones.

PEMC-4 : Criterios de financiamiento.

PEMC-5 : Contratos celebrados y concluidos por el licitante en un lapso no mayor de 5 años a partir de la publicación de la convocatoria indicando montos de penas convencionales.

PEMC-6 : Contratos celebrados en un lapso no mayor de 5 años a partir de la publicación de la convocatoria que no haya sido objeto de rescisión administrativa o de alguna figura jurídica equivalente en el extranjero.

PEMC-7: Contratos que terminaron la ejecución de los trabajos contratados dentro del programa contenido.

PEMC-8 : Contenido Nacional.


- 270 -


ANEXO PEMC-1(Preferentemente en papel membretado del licitante)

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

TRABAJOS REALIZADOS POR EL PERSONAL RESPONSABLE PARA ACREDITAR EXPERIENCIA

CONTRATANTE DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS IMPORTE TOTAL

IMPORTE EJERCIDO

IMPORTE POR EJERCER

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACIÓN

NOTA: Los datos aquí asentados son bajo protesta de decir verdad.

Atentamente

______________

Ing.Representante Legal


- 271 -




CONTRATOS RELACIONADOS EN EL DOCUMENTO DT-4, QUE NO TUVIERON AFECTACIÓN DE LAS GARANTIAS, POR VICIOS OCULTOS O MALA CALIDAD DE LOS TRABAJOS, O SU EQUIVALENTE EN EL EXTRANJERO.

CONTRATANTE DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS IMPORTE TOTAL

IMPORTE EJERCIDO

IMPORTE POR EJERCER

FECHA DE INICIO


NOTA: Los datos aquí asentados son bajo protesta de decir verdad

Atentamente

______________



- 272 -




CONTRATOS CELEBRADOS Y CONCLUIDOS POR EL LICITANTE EN UN LAPSO NO MAYOR DE 5 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA, INDICANDO MONTOS TOTALES DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE EN SU CASO HAYAN TENIDO.

CONTRATANTE DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS IMPORTE TOTAL EN CONTRATO

IMPORTE EJERCIDO

IMPORTE PENAS CONVENCIONALES

FECHA DE INICIO



Atentamente

_____________



- 273 -




CONTRATOS CELEBRADOS Y CONCLUIDOS POR EL LICITANTE EN UN LAPSO NO MAYOR DE 5 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA, QUE NO HAYAN SIDO OBJETO DE RESICIÓN ADMINISTRATIVA, O DE ALGUNA FIGURA JURÍDICA EQUIVALENTE EN EL EXTRANJERO.


IMPORTE EJERCIDO

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACIÓN EN CONTRATO

FECHA DE TERMINACIÓN REAL


Atentamente

______________



- 274 -




CONTRATOS QUE TERMINARON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS DENTRO DEL PROGRAMA CONVENIDO.


IMPORTE EJERCIDO

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACIÓN EN CONTRATO

FECHA DE TERMINACIÓN REAL


Atentamente

______________



- 275 -



R E L A C I Ó N D E C E R T I F I C A C I O N E S

PEMEX REFINACIÓNGERENCIA, REFINERÍA “MIGUEL HIDALGO”ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ MERCADOPresente:

En referencia a las bases de licitación pública nacional N°. 18576010-046-10, que PEMEX REFINACIÓN lleva a cabo para la adjudicación del contrato de obra pública a precios unitarios, para los trabajos consistentes en: XXXXXXXXXXX.

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL LICITANTE], manifiesto bajo protesta de decir verdad, que en cuanto a Certificaciones de: Calidad, Seguridad, Medio Ambiente y de Responsabilidad Social, las cuales fueron emitidas conforme a la Ley Federal de Metrología, mi representada cuenta con las que a continuación se relacionan, y de las cuales anexo copia.

1.- 2.-3.-






- 276 -



C R I T E R I O S D E F I N A N C I A M I E N T O



[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL LICITANTE], manifiesto bajo protesta de decir verdad, que en cuanto a los Criterios de Financiamiento, mi representada cuenta con las que a continuación se relacionan, y de las cuales anexo copia.

1.- 2.-3.-






- 277 -



C O N T E N I D O N A C I O N A L



[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL LICITANTE], manifiesto bajo protesta de decir verdad, que considerando el “ACUERDO por que se establecen las Reglas para la aplicación del requisito de Contenido Nacional en los procedimientos de contratación de Obras Públicas que celebren las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal” publicado en el Diario Oficial de la Federación del 15 de julio del 2003, y “ACUERDO por el que se dan a conocer los casos de excepción sobre el Contenido Nacional a requerir en los Procedimientos de Contratación de Obras Públicas para Proyectos Llave en Mano o integrados mayores, convocados Bajo del Cobertura de los Capítulos de Compras del Sector Público contenidos en los Tratados de Libre Comercio”, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 5 de septiembre del 2003, el Contenido Nacional respecto a los siguientes insumos y equipos para esta licitación es de:

1.- Materiales de Instalación Permanente: XXXX %

2.- Equipo de Instalación Permanente: XXXX %






- 278 -


SECCIÓN V

MODELO DE CONTRATO Y FORMATOS

Modelo de ContratoFormatos para firma del contratoFormato DI-1 Texto de fianza para garantizar el debido cumplimiento de los contratosFormato DI-1A Texto de carta de crédito para garantizar el debido cumplimiento de los contratosFormato DI-2 Texto de garantía para responder de los defectos, vicios ocultos y de cualquier otra

responsabilidadFormato DI-3 Manifestación de asegurarse de que cualquier extranjero contratado por él o por los

subcontratistas o proveedores contará con la autorización de la autoridad migratoriaFormato DI-4 Nota informativa para participantes de países miembros de la Organización para la

Cooperación y el Desarrollo Económico. (OCDE)Formato DI-5 Solicitud de retención para el caso de que el licitante desee efectuar aportaciones al

Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

Formato DI-6 Documento actualizado expedido por el SAT, en el que se emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, como lo señala la regla I.2.1.16., contenida en la Resolución Miscelánea Fiscal para 2008. (contratistas Nacionales)


- 279 -


MODELO DE CONTRATO

ÍNDICE

DECLARACIONESCLÁUSULASPRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATOTERCERA. FORMA DE PAGOCUARTA. CESIÓN DE LOS DERECHOS DE COBROQUINTA. RETENCIONES SEXTA. GASTOS FINANCIEROSSÉPTIMA. PAGOS EN EXCESOOCTAVA. AJUSTE DE COSTOSNOVENA. PENAS CONVENCIONALESDÉCIMA. PLAZO DE EJECUCIÓNDÉCIMA PRIMERA. VIGENCIADÉCIMA SEGUNDA. PRÓRROGA A LA FECHA DE TERMINACIÓNDÉCIMA TERCERA. TRABAJOS POR CANTIDADES ADICIONALES O POR CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOSDÉCIMA CUARTA. MODIFICACIONES AL CONTRATODÉCIMA QUINTA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYORDÉCIMA SEXTA. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y GARANTÍA CONTRA VICIOS OCULTOSDÉCIMA SÉPTIMA PÓLIZAS DE SEGURODÉCIMA OCTAVA. REPRESENTANTES AUTORIZADOSDÉCIMA NOVENA. SUBCONTRATACIÓNVIGÉSIMA. RELACIONES DEL CONTRATISTA CON SUS TRABAJADORESVIGÉSIMA PRIMERA. RESPONSABILIDAD DE LAS PARTESVIGÉSIMA SEGUNDA. BITÁCORA ELECTRÓNICA VIGÉSIMA TERCERA. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS VIGÉSIMA CUARTA. FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO VIGÉSIMA QUINTA. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO VIGÉSIMA SEXTA. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO VIGÉSIMA SÉPTIMA. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO VIGÉSIMA OCTAVA. PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN VIGÉSIMA NOVENA. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN TRIGÉSIMA. RECLAMOS Y DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO O ADMINISTRATIVO TRIGÉSIMA PRIMERA. CONCILIACIÓN TRIGÉSIMA SEGUNDA. CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS TRIGÉSIMA TERCERA. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓNTRIGÉSIMA CUARTA. CLÁUSULA FISCALTRIGÉSIMA QUINTA. NOTIFICACIONESTRIGÉSIMA SEXTA. ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATOTRIGÉSIMA SÉPTIMA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL CONTRATISTATRIGÉSIMA OCTAVA OTRAS ESTIPULACIONESTRIGÉSIMA NOVENA OBLIGACIÓN SOLIDARIA


- 280 -


CUADRAGÉSIMA DISPONIBILIDAD LEGAL Y MATERIAL DE LOS LUGARES PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE [PEMEX-REFINACIÓN], A QUIEN SE LE DENOMINARÁ [PEMEX-REFINACIÓN], REPRESENTADO POR EL [NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE (PEMEX-REFINACIÓN)], EN SU CARÁCTER DE [PUESTO DEL REPRESENTANTE DE (PEMEX-REFINACIÓN)], Y POR LA OTRA [NOMBRE DEL CONTRATISTA], A QUIEN SE LE DENOMINARÁ EL CONTRATISTA, REPRESENTADO POR [NOMBRE DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA], EN SU CARÁCTER DE [PUESTO DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA], DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

D E C L A R A C I O N E S

I.- [Pemex-Refinación] declara a través de su apoderado/representante que:

I.1.- Es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, de conformidad con la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, publicada el 16 de julio de 1992 en el Diario Oficial de la Federación y tiene por objeto [en este espacio, especificar el objeto del organismo] y continúa realizando dichas actividades, en cumplimiento de su objeto, de conformidad con el artículo Tercero Transitorio de la Ley de Petróleos Mexicanos, publicada el 28 de noviembre de 2008 en el Diario Oficial de la Federación.

I.2.- Acredita su personalidad y facultades mediante el testimonio de la Escritura Pública No. [Número de la escritura], de fecha [Fecha de la escritura], otorgada ante la fe del Notario Público [No. del notario] de [Localidad], Licenciado [Nombre del notario], mismas que a la fecha no le han sido revocadas, limitadas o modificadas en forma alguna.

I.3.- Cuenta con la autorización del presupuesto para llevar a cabo los trabajos objeto de este contrato, según consta en el Pedido SAP (4500XXXXXX).

I.4.- Los trabajos objeto del presente contrato se adjudicaron mediante la [Licitación Pública Nacional 18576010-046-10], con fundamento en los artículos [27, Fracción I, 28 y 30, Fracción I] de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

I.5.- Su domicilio para efectos del presente contrato es [el ubicado en la Planta Alta del Edificio Administrativo localizado en el interior de la Refinería “Miguel Hidalgo”, ubicada en el km. 26.5 de la carretera Jorobas-Tula, municipio Tula de Allende en el Estado de Hidalgo] y que su número de Registro Federal de Contribuyentes es [PRE-920716-3T7 de Pemex-Refinación].

II.- El CONTRATISTA declara a través de su apoderado/representante que:

II.1.- EN CASO DE SER PERSONA MORAL:

Es una sociedad mercantil legalmente constituida y con existencia jurídica de conformidad con las disposiciones legales de los Estados Unidos Mexicanos, según se acredita mediante la Escritura Pública [Número de la escritura], de fecha [Fecha de la escritura], otorgada ante la fe del Notario Público [No. del notario], de [Localidad], Licenciado [Nombre del notario], cuyo primer testimonio quedó debidamente inscrito en el Registro Público de Comercio de [Lugar, folio mercantil o partida y fecha].

EN CASO DE SER PERSONA FÍSICA:

Es una persona física de nacionalidad [mexicana], lo que acredita mediante [acta de nacimiento o carta de naturalización e identificación oficial vigente: cartilla, pasaporte, credencial para votar, cédula profesional] y que cuenta con la capacidad jurídica para celebrar el presente contrato.


- 281 -


II.2.- Su representante cuenta con las facultades para celebrar el presente contrato, según se acredita mediante la Escritura Pública No. [Número de la escritura], de fecha [Fecha de la escritura], [en caso de que sea un poder general deberá agregarse: cuyo primer testimonio quedó debidamente inscrito en el Registro Público de Comercio de (Lugar, folio mercantil o partida y fecha)] otorgada ante la fe del Notario Público [No. del notario], de [Localidad] Licenciado [Nombre del notario], mismas que no le han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna a la fecha de firma del presente contrato.

II.3.- Es mexicano y conviene, aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de gobierno extranjero alguno, bajo pena de perder en beneficio de los Estados Unidos Mexicanos todo derecho derivado de este contrato.

II.4.- Su domicilio para los efectos del presente contrato es [Domicilio legal del contratista], y que su número de Registro Federal de Contribuyentes es [RFC del contratista].

II.5.- Tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse a la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, y cuenta con la experiencia necesaria para la eficiente ejecución de los mismos.

II.6.- Conoce plenamente el contenido y requisitos que establecen: (i) la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; (ii) las leyes, reglamentos y demás disposiciones administrativas expedidas en materia de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas; (iii) el Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y lo aplicable del Marco Normativo de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional, Protección Ambiental y Ahorro de Energía de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios; (iv) los procedimientos de trabajo, las especificaciones de construcción vigentes en [Pemex-Refinación] y las especificaciones particulares de los trabajos, el programa de ejecución general de los trabajos y los anexos que debidamente firmados por las partes, forman parte integrante de este contrato.

II.7.- Conoce el sitio donde se llevarán a cabo los trabajos objeto de este contrato, las condiciones ambientales, las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, y ha considerado todos los factores que intervienen en su ejecución, así como los conceptos referidos en la fracción I del artículo 26 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

II.8.- Cumple con todos los requerimientos legales necesarios para la celebración del presente contrato, y que no se encuentra dentro de supuesto alguno de los previstos en los artículos 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

II.9.- De manera previa a la formalización del presente contrato y para los efectos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, ha presentado a [Pemex-Refinación] el acuse de recepción con el que comprueba que ha realizado la solicitud de opinión respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales ante el Sistema de Administración Tributaria prevista en el punto [I.2.1.17] de la Resolución Miscelánea Fiscal para el año [2009].

II.10.- EN CASO DE PROPUESTA CONJUNTA:

Con base en lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las personas participantes en la proposición presentaron una propuesta conjunta dentro de la Licitación Pública [Nacional] Número [18576010-046-10], y con fundamento en la disposición referida y en el artículo 50 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, celebraron un convenio privado de propuesta conjunta de fecha [ __________________ ], mismo que forma parte integrante de este contrato como anexo [señalar número de anexo], por el cual son responsables [solidarios o mancomunados] en la ejecución de los trabajos en términos del presente contrato.


- 282 -


[NOTA: EL CONTRATO DEBERÁ SER FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE CADA UNA DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES EN LA PROPOSICIÒN].

Tomando en consideración las declaraciones anteriores, las partes convienen en obligarse de conformidad con las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA OBJETO DEL CONTRATO.- [Pemex-Refinación] requiere y el CONTRATISTA se obliga a realizar de conformidad con el presente contrato y sus anexos, los trabajos consistentes en: [Construcción de tramo de Acueducto de 30" diam. de 7.05 Km. de long. para el libramiento de Tlahuelilpan, Hgo. e integración al Acueducto de 36" diam. de la Estación de Bombeo de Mangas y Teocalco a la Refinería "Miguel Hidalgo", en Tula de Allende, Hgo.]

EN CASO DE PROPOSICIONES CONJUNTAS SE DEBERÁ ESTABLECER CON PRECISIÓN EN ESTA CLÁUSULA LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE CADA PERSONA SE OBLIGA A EJECUTAR O LA PARTICIPACIÓN QUE TIENE EN EL GRUPO. LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 36, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 50 DE SU REGLAMENTO, Y AÑADIR LA CLÁUSULA DE OBLIGACIÓN SOLIDARIA.

SEGUNDA MONTO DEL CONTRATO.- El monto total del presente contrato es de: [Importe del contrato] más el Impuesto al Valor Agregado.

TERCERA FORMA DE PAGO.- El CONTRATISTA recibirá de [Pemex-Refinación] el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de trabajos realizados como pago total por unidad de concepto de trabajo terminado conforme a las disposiciones del Contrato. Dichos precios incluyen el pago total que debe cubrirse al CONTRATISTA por todos los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, el financiamiento, la utilidad, los cargos adicionales y cualquier otra obligación estipulada en el Contrato que el CONTRATISTA deba cubrir.

El monto a pagar por los trabajos objeto del presente contrato se calculará mediante la formulación de estimaciones que abarcarán periodos [mensuales] y serán presentadas por el CONTRATISTA a la residencia de obra, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, dentro de los 6 (seis) días naturales siguientes a la fecha de corte, misma que será [el ultimo día del mes]; si las estimaciones no son presentadas en el término antes señalado, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos y/o costos financieros por parte del CONTRATISTA. La fecha de presentación de las estimaciones a la residencia de obra deberá registrarse en la bitácora. La residencia de obra para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha de presentación ante ésta de las correspondientes estimaciones.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por parte de [Pemex-Refinación], bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de obra y que el CONTRATISTA haya entregado la factura correspondiente, fecha que se hará constar en la bitácora de los trabajos y en las propias estimaciones.

En el análisis y cálculo de los importes de pago se deberán considerar los derechos e impuestos que les sean aplicables, en los términos de las leyes fiscales. El CONTRATISTA será el único responsable de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan con los requisitos fiscales, y administrativos incluidos los datos de la cuenta bancaria, por lo que el atraso en su pago por la falta de alguno de éstos o por su presentación incorrecta o tardía, no será motivo para solicitar el pago de los gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.


- 283 -


El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento, así como el de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados, se efectuarán en los términos dispuestos en los artículos 106 y 107 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, respectivamente.

Recibido el pago por el CONTRATISTA, éste tendrá 15 (quince) días naturales para inconformarse sobre cualquier aspecto del mismo; transcurrido este plazo sin que se presente reclamación alguna, el pago se considerará definitivamente aceptado y el CONTRATISTA liberará a [Pemex-Refinación] de cualquier obligación relacionada a dicho pago.

Los pagos al CONTRATISTA se efectuarán invariablemente mediante depósito bancario automático en la cuenta [No. de cuenta], de la institución de crédito autorizada para operar en [el país], seleccionada por el CONTRATISTA. En caso de que el CONTRATISTA pretenda realizar un cambio de cuenta durante la vigencia del Contrato, que no sea consecuencia, ni implique una cesión de derechos de cobro, lo deberá comunicar a [Pemex-Refinación] a través de la ventanilla única ubicada en [el Km. 26.5 de la carretera Jorobas-Tula, en el municipio de Tula de Allende, Hgo.], con antelación a la presentación a la citada ventanilla única de la(s) estimación(es) y factura(s) subsecuente(s) de que se trate.

Las estimaciones y la liquidación aunque hayan sido pagadas, no se considerarán como aceptación plena de los trabajos, ya que [Pemex-Refinación], se reserva expresamente el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y en su caso, del pago en exceso o del pago de lo indebido que se haya efectuado.

EL SIGUIENTE PÁRRAFO SE ADICIONARÁ EN CASO DE QUE SE HAYA PRESENTADO UNA PROPOSICIÓN CONJUNTA, SIN QUE SE HAYA CONSTITUIDO UNA SOCIEDAD, O NUEVA SOCIEDAD EN CASO DE PERSONAS MORALES, O SI NO SE CELEBRA UN CONTRATO DE ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN.

[Nombre de la empresa adjudicataria en propuesta conjunta] será quien presente las facturas de todos y cada uno de los pagos derivados del presente contrato.

EL SIGUIENTE PÁRRAFO APLICA EN CASO DE QUE SE HAYA PRESENTADO UNA PROPOSICIÓN CONJUNTA Y LOS CONTRATISTAS HAYAN MANIFESTADO EN SU PROPOSICIÓN SU INTENCIÓN DE CELEBRAR UN CONTRATO DE ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN:

[Indicar la denominación o razón social de las partes que suscriben el presente contrato en su carácter de contratistas], sin perjuicio del convenio de propuesta conjunta señalado en la declaración II.10 del presente contrato, en términos del contrato de asociación en participación celebrado y en términos del artículo 17-B del Código Fiscal de la Federación, señalan que [denominación o razón social seguida de la leyenda A.P. o nombre del asociante seguida de A. en P.], será quien presente las facturas de todos y cada uno de los pagos derivados de este contrato; en el entendido de que [Pemex-Refinación] no será responsable por la forma en que [denominación o razón social seguida de la leyenda A.P. o nombre del asociante seguida de A. en P.], distribuya o participe de las utilidades o de las pérdidas respecto de las cantidades que reciba con motivo del presente contrato.

CUANDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO EXISTAN CUENTAS POR PAGAR EN CADENAS PRODUCTIVAS Y SE REALICEN OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO, A TRAVÉS DEL PORTAL DE NAFIN CADENAS PRODUCTIVAS, SE DEBERÁ CONSIDERAR EL SIGUIENTE TEXTO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS “DISPOSICIONES GENERALES A LAS QUE DEBERÁN SUJETARSE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARA SU INCORPORACIÓN AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE


- 284 -


DESARROLLO”, PUBLICADAS EL 6 DE ABRIL DE 2009 EN EL DOF.

Una vez autorizada la estimación correspondiente, el CONTRATISTA en un plazo no mayor de [cantidad de días] días naturales deberá entregar a [Pemex-Refinación], la factura correspondiente y la entidad deberá registrar en Cadenas Productivas la recepción de la misma. Los términos para la recepción de la factura como para el registro de la misma, deberán quedar comprendidos dentro de los 20 (veinte) días para el pago a que hace mención el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

CUARTA CESIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO.- El CONTRATISTA no podrá transferir los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato en forma parcial o total en favor de cualesquiera otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso el CONTRATISTA deberá solicitar por escrito a [Pemex-Refinación] su consentimiento, quien resolverá lo procedente, en un término de 15 (quince) días naturales contados a partir de su presentación. En caso de que transcurra el plazo antes referido sin que [Pemex-Refinación] haya dado respuesta por escrito a la solicitud del CONTRATISTA, ésta se tendrá por no aceptada.

EL SIGUIENTE PÁRRAFO SÓLO APLICA PARA LOS CASOS EN LOS CUALES EL CONTRATISTA REQUIERA DE LA CESIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO PARA ADQUIRIR ALGÚN FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

No obstante lo anterior, el CONTRATISTA también podrá solicitar por escrito a [Pemex-Refinación] su consentimiento para ceder los derechos de cobro para adquirir financiamiento para la ejecución de los trabajos, respecto de las estimaciones por trabajos realizados hasta el momento de la solicitud, aún y cuando los conceptos de trabajo no se encuentren totalmente terminados. [Pemex-Refinación] resolverá en los mismos términos antes señalados.

LOS SIGUIENTES PÁRRAFOS APLICAN EN TODOS LOS CASOS

El CONTRATISTA podrá ceder sus derechos de cobro a favor de un Intermediario Financiero mediante operaciones de Factoraje o Descuento Electrónico, y [Pemex-Refinación] otorga su consentimiento, siempre y cuando al momento de registrarse la correspondiente Cuenta por Pagar en Cadenas Productivas y al acceder al Portal de Nafin Cadenas Productivas, no exista impedimento legal o administrativo. En virtud de lo anterior, las Partes se obligan al procedimiento establecido en las “Disposiciones Generales a las que deberán sujetarse las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal para su incorporación al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C.; Institución de Banca de Desarrollo”, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2007.

Si con motivo de la solicitud para ceder los derechos de cobro efectuada por el CONTRATISTA se origina un retraso en el pago, no procederá el pago de gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. El trámite para ceder los derechos de cobro tampoco otorgará al CONTRATISTA el derecho de solicitar reprogramación de los trabajos o una prórroga a la fecha de terminación.

QUINTA RETENCIONES.- El CONTRATISTA acepta que de las estimaciones que se le cubran, se haga en cada una las siguientes retenciones:

a).- EL CINCO AL MILLAR del monto de los trabajos ejecutados, que se destinará a la Secretaría de la Función Pública por concepto de derechos por el servicio de inspección, vigilancia y control de los trabajos y que [Pemex-Refinación] entregará a la Tesorería de la Federación, de conformidad con el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos.

b).- EL DOS AL MILLAR, del monto de los trabajos ejecutados, que se destinará al Instituto de Capacitación de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y que [Pemex-Refinación] entregará a la institución antes mencionada.


- 285 -


[NOTA: LA RETENCIÓN INDICADA EN EL INCISO (b), SÓLO PROCEDE CUANDO EL CONTRATISTA MANIFIESTE POR ESCRITO, PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO, QUE ESTÁ DE ACUERDO EN QUE SE LE APLIQUE LA MISMA.

SEXTA GASTOS FINANCIEROS.- En el caso de incumplimiento en el pago de las estimaciones y de ajuste de costos, [Pemex-Refinación] a solicitud del CONTRATISTA, deberá pagar gastos financieros a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las mismas a disposición del CONTRATISTA, de conformidad con el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

SÉPTIMA PAGOS EN EXCESO.- Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el CONTRATISTA, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en la cláusula denominada “GASTOS FINANCIEROS” del presente contrato. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de [Pemex-Refinación].

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del CONTRATISTA sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

OCTAVA AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan la revisión y ajuste de los costos directos que integran los precios unitarios del presente contrato.

Procederá el ajuste de costos directos con base en lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como 105, 106, 144, 145, 146, 148, 149 y 150 de su reglamento; el procedimiento se llevará a cabo de acuerdo a lo establecido en la fracción [I] del artículo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y la aplicación del respectivo procedimiento se sujetará a lo previsto en el artículo 58 de la misma.

NOVENA PENAS CONVENCIONALES.- Las partes del presente contrato acuerdan que en caso de que por causas imputables al CONTRATISTA existan atrasos en la ejecución de los trabajos conforme al programa de ejecución convenido, [Pemex-Refinación] le aplicará las penas convencionales siguientes:

1. POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. En caso de que el CONTRATISTA, dentro del plazo de ejecución de los trabajos y por causas imputables a él, se atrase en la ejecución de los mismos de acuerdo a las fechas parciales establecidas en el programa de ejecución aprobado, [Pemex-Refinación] le aplicará una retención económica a la estimación que se encuentre en proceso en la fecha en que se determine el atraso, misma que será equivalente al [0.5% (cero punto cinco)] por ciento) sobre la diferencia acumulada [mensual] de los trabajos programados y los realmente ejecutados.

Si en el mes inmediato posterior a cualquiera en que se hubiera aplicado una retención, [Pemex-Refinación], al realizar la comparación entre los trabajos ejecutados contra los trabajos programados, encuentra que el CONTRATISTA no ha recuperado los atrasos anteriores, se le aplicará la retención respectiva en términos de lo siguiente:

a) Si es mayor que la anteriormente retenida, se le retendrá únicamente la diferencia entre las dos retenciones.

b) Si es menor que la anteriormente retenida, se le devolverá la diferencia entre las dos retenciones.


- 286 -


c) Si es igual a la anteriormente retenida, no se le retendrá ni se le devolverá cantidad adicional alguna por tal concepto, por lo que la cantidad equivalente a la retención del mes inmediato anterior, permanecerá en poder de [Pemex-Refinación].

Cuando [Pemex-Refinación], de conformidad con lo anterior, reintegre al CONTRATISTA algún monto retenido por haber recuperado atrasos, no se generará gasto financiero alguno.

Llegada la fecha pactada para la terminación de los trabajos, [Pemex-Refinación] verificará que el CONTRATISTA haya concluido la totalidad de los mismos. Si como resultado de dicha verificación, [Pemex-Refinación] encuentra que el CONTRATISTA no recuperó los atrasos en que hubiere incurrido, las retenciones económicas que se le hubiesen aplicado por tal concepto continuarán en poder de [Pemex-Refinación] y tendrán el carácter de definitivas.

No obstante lo anterior, en caso de que, llegada la fecha pactada para la terminación de los trabajos, [Pemex-Refinación] opte por exigirle al CONTRATISTA la conclusión de los mismos y, consecuentemente, aplicarle las penas convencionales establecidas en el numeral 2 de la presente cláusula, [Pemex-Refinación], hará efectivas las mismas contra el importe de las retenciones definitivas hasta donde el importe de las mismas alcance; en el entendido de que, de no ser suficiente el importe de las retenciones definitivas, [Pemex-Refinación] descontará al CONTRATISTA de las estimaciones en trámite, las cantidades por concepto de las penas convencionales señaladas en el numeral 2 de esta cláusula.

2. POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO EN LA FECHA PROGRAMADA PARA LA CONCLUSIÓN TOTAL DE LAS OBRAS O TRABAJOS. En caso de que el CONTRATISTA no concluya los trabajos en la fecha pactada para la terminación de los mismos, éste reconoce y acepta que [Pemex-Refinación] podrá optar por exigirle el cumplimiento del presente contrato y, consecuentemente, aplicarle una pena convencional por cada día de atraso a partir del día siguiente de la fecha pactada para la terminación de los trabajos; misma que se hará efectiva en la estimación correspondiente.

De esta forma, las partes acuerdan que para el cálculo de la pena convencional establecida, [Pemex-Refinación] aplicará el [0.3% (cero punto tres)] por ciento) del importe equivalente a los trabajos faltantes por ejecutar. Para efectos de la determinación del importe de los trabajos pendientes de ejecutar, las partes acuerdan que se tomará como base para el cálculo de la pena convencional, el monto que representaban los mismos en la fecha pactada de su terminación; en el entendido de que dicho importe se disminuirá progresivamente de conformidad con el avance [diario] en la ejecución de los trabajos que realice el CONTRATISTA hasta su total ejecución.

La disminución progresiva se hará únicamente cuando se concluya la totalidad de los trabajos correspondiente al concepto de trabajo de que se trate.

Ambas penas serán aplicadas en las estimaciones que genere el CONTRATISTA. Si en ninguno de los dos casos anteriores es posible aplicar las penas establecidas, el CONTRATISTA se obliga a entregar a [Pemex-Refinación] mediante cheque certificado el monto correspondiente a dichas penas, de lo contrario el CONTRATISTA admite que [Pemex-Refinación] haga efectiva la garantía de cumplimiento.

Si [Pemex-Refinación] exige el cumplimiento del presente contrato de conformidad con el artículo 1846 del Código Civil Federal, de aplicación supletoria, el CONTRATISTA deberá de presentar el consentimiento expreso de la institución afianzadora respecto a las garantías del presente contrato, en la que se indique el plazo concedido para el cumplimiento de la obligación.

No dará lugar a la aplicación de penas convencionales, el período en el cual se presente un caso fortuito o de fuerza mayor, ya sea durante la ejecución de los trabajos dentro del plazo, o cuando el CONTRATISTA se encuentre ejecutando trabajos con atraso vencido el plazo, así como por cualquier otra causa no imputable al CONTRATISTA, ya que en tal situación, de común acuerdo, se harán las modificaciones que procedan.

DÉCIMA PLAZO DE EJECUCIÓN.- El CONTRATISTA se obliga a ejecutar los trabajos objeto de este


- 287 -


contrato en 60 (Sesenta) días naturales a partir del día 01 de agosoto de 2010 y a concluirlos a más tardar el día 29 de septiembre del 2010, de conformidad con el programa de ejecución general que forma parte integrante de este contrato como anexo [DE-10].

DÉCIMA PRIMERA

VIGENCIA.- El presente contrato tendrá vigencia a partir de la fecha de su firma y hasta que se formalice el acto jurídico mediante el cual se extingan en su totalidad los derechos y obligaciones de las partes en el contrato.

DÉCIMA SEGUNDA

PRÓRROGA A LA FECHA DE TERMINACIÓN.- La fecha de terminación señalada en la cláusula denominada “PLAZO DE EJECUCIÓN”, podrá ser prorrogada, sin que por ello se modifique el plazo de ejecución del contrato, adecuando el programa de ejecución, únicamente cuando ocurran los siguientes eventos:

(a) Si ocurre algún acontecimiento de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente acreditado, la fecha de terminación del plazo de ejecución será prorrogada por un período de tiempo igual al de la suspensión producida por el mismo, siempre y cuando se realice una anotación en la bitácora y el CONTRATISTA presente a [Pemex-Refinación] su solicitud por escrito de prórroga junto con la documentación soporte correspondiente, misma que deberá hacerse de manera previa a la fecha de terminación de los trabajos. Si dicha solicitud no es presentada por el CONTRATISTA y no se realiza dicha anotación no se concederá prórroga alguna. En caso de que proceda la prórroga, deberá formalizarse un convenio por escrito y quedar establecido el programa de ejecución actualizado;

(b) Si los trabajos o cualquier parte de los mismos no pueden avanzar o son atrasados debido a cualquier acto u omisión de [Pemex-Refinación] o de otro contratista que trabaje en el sitio, sin que se trate del CONTRATISTA o cualquiera de sus subcontratistas, la fecha de terminación del plazo de ejecución será prorrogada, por el período de tiempo por el que los trabajos, o parte de éstos, sean así suspendidos, siempre y cuando se realice una anotación en la bitácora y el CONTRATISTA presente a [Pemex-Refinación] su solicitud por escrito de prórroga junto con la documentación soporte correspondiente, misma que deberá hacerse de manera previa a la fecha de terminación de los trabajos. Si dicha solicitud no es presentada por el CONTRATISTA y no se realiza dicha anotación no se concederá prórroga alguna. En caso de que proceda la prórroga, se deberá levantar el acta circunstanciada correspondiente, formalizarse el convenio respectivo y quedar establecido el programa de ejecución actualizado; y

(c) En caso de que [Pemex-Refinación] ordene la suspensión de los trabajos, se procederá de conformidad con la cláusula denominada “SUSPENSIÓN DEL CONTRATO”.

DÉCIMA TERCERA

TRABAJOS POR CANTIDADES ADICIONALES O POR CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.- Si durante la ejecución de los trabajos, [Pemex-Refinación] requiere de la ejecución de cantidades adicionales de trabajos o trabajos por conceptos no previstos en el catálogo de conceptos, o bien el CONTRATISTA se percata de la necesidad de ejecutarlos, éste sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito o mediante anotación en la bitácora, por parte del residente de obra, salvo en los casos de emergencia en que no sea posible esperar su autorización.

En caso de que ocurran los supuestos establecidos en esta Cláusula, el CONTRATISTA, una vez ejecutados los trabajos, podrá elaborar sus estimaciones y presentarlas al residente de obra en la siguiente estimación. [Pemex-Refinación] podrá autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados.

Tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente en este contrato. Tratándose de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos, sus precios unitarios deberán ser conciliados y autorizados previamente a su pago, conforme a lo previsto en los artículos 76, 77, 78 y demás aplicables del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.


- 288 -


DÉCIMACUARTA

MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Por razones fundadas y explícitas, mediante convenio por escrito, las partes podrán modificar el monto, el plazo o los términos y condiciones originales del contrato en términos del artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demás relativos aplicables de su Reglamento.

DÉCIMA QUINTA

CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.- Se entiende por caso fortuito o fuerza mayor aquellos fenómenos de la naturaleza o hechos de personas, ajenos a la voluntad de cualquiera de las partes y que se producen sin que haya falta o negligencia por parte de las mismas, que son insuperables, imprevisibles, o que previéndose no se pueden evitar, que impiden a la parte afectada llevar a cabo sus obligaciones de conformidad con el presente contrato. Entre otros, se considera caso fortuito o fuerza mayor, acontecimientos tales como huelgas y disturbios laborales (siempre y cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos), motines, cuarentenas, epidemias, guerras (declaradas o no), actos o atentados terroristas, bloqueos, disturbios civiles, insurrecciones, incendios (cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos) y tormentas.

En caso de suspensión de los trabajos derivada de caso fortuito o fuerza mayor, se estará a lo dispuesto en las cláusulas “PRÓRROGA A LA FECHA DE TERMINACIÓN” y “SUSPENSIÓN DEL CONTRATO” de este contrato.

En caso de terminación anticipada de los trabajos derivada de caso fortuito o fuerza mayor, se estará a lo dispuesto en la cláusula “TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO” de este contrato.

DÉCIMASEXTA

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y GARANTÍA CONTRA VICIOS OCULTOS.-

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

CUANDO SE TRATE DE FIANZA.

El CONTRATISTA, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato, entregó a [Pemex-Refinación] previo a la firma del contrato, póliza de fianza por el 10% (diez por ciento) del monto del contrato expedida por institución afianzadora autorizada, a favor de [Pemex-Refinación].

EL CONTRATISTA manifiesta expresamente:

(A) Su voluntad en caso de que existan créditos a su favor contra [Pemex-Refinación] de renunciar al derecho a compensar que le concede la legislación sustantiva civil aplicable, por lo que otorga su consentimiento expreso para que en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones que deriven del presente contrato, se haga efectiva la garantía otorgada, así como cualquier otro saldo a favor de [Pemex-Refinación].

(B) Su conformidad de que la fianza se pague independientemente de que se interponga cualquier tipo de recurso ante instancias del orden administrativo o no judicial.

(C) Su conformidad para que la fianza que garantiza el cumplimiento del contrato, permanezca vigente durante la substanciación de todos los procedimientos judiciales o arbitrales y los respectivos recursos que se interpongan con relación al presente contrato, hasta que sea dictada resolución definitiva que cause ejecutoria por parte de la autoridad o tribunal competente.

(D) Su conformidad en obligarse conjuntamente con su afianzadora en el caso de reclamación, y con fundamento en la facultad que le concede el artículo 118 bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, que la excepción de subjudicidad, se tendrá por justificada únicamente, si se exhibe copia sellada del escrito de demanda, en el que conste que en el ejercicio de la acción principal, el fiado señala como documento fundatorio de dicha acción, este contrato y que existe identidad entre las prestaciones reclamadas y los hechos que


- 289 -


soportan la improcedencia del reclamo, renunciando expresamente a cualquier otra acepción que se pudiera dar a la excepción de subjudicidad o exigibilidad de la póliza de fianza sujeta a controversia judicial o administrativa entre las partes de este contrato; así como a que en este supuesto, la institución de fianzas entere el pago de la cantidad procedente en el día hábil inmediato subsecuente al vencimiento del plazo de 30 (treinta) días naturales que le concede el artículo 93 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para resolver sobre la procedencia del reclamo.

(E) Su aceptación para que la fianza de cumplimiento permanezca vigente hasta que las obligaciones garantizadas hayan sido cumplidas en su totalidad a satisfacción de [Pemex-Refinación] en la inteligencia que la conformidad para la liberación deberá ser otorgada mediante escrito suscrito por [Pemex-Refinación];

(F) Su conformidad para que la afianzadora liquide a [Pemex-Refinación] el 50% del importe garantizado en la fianza en caso de que no entregue la garantía contra defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en términos de lo previsto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en el presente contrato.

(G) Su conformidad en que la reclamación que se presente ante la afianzadora por incumplimiento de contrato, quedará debidamente integrada con la siguiente documentación:

1.- Reclamación por escrito a la institución de fianzas.2.- Copia de la póliza de fianza y sus documentos modificatorios, en su caso.3.- Copia del contrato garantizado y sus anexos, en su caso.4.- Copia del documento de notificación al fiado de su incumplimiento.5.- Cuantificación del incumplimiento.

(H) Su conformidad para que la afianzadora liquide a [Pemex-Refinación] el límite máximo garantizado en caso de que los trabajos objeto del presente contrato no sean útiles o aprovechables por [Pemex-Refinación] y no obstante que en su caso se hubiere extendido el correspondiente certificado de avance, en la inteligencia de que cualquier excepción derivada de la inversión y/o aplicación parcial o total del anticipo y/o pago de estimaciones carecerá de validez para efecto de determinar la exigibilidad del importe total garantizado en la fianza, ya que, atendiendo el objeto de este contrato, la obligación de invertir y/o aplicar el anticipo y el pago de estimaciones es indivisible puesto que tiene por objeto una ejecución que únicamente siendo satisfecha por entero puede ser útil o aprovechable para [(Pemex-Refinación)], en consecuencia, toda aquella aplicación y/o inversión parcial o total del anticipo y/o del pago de estimaciones recibido por el CONTRATISTA que no produzca como resultado, de conformidad con el objeto del presente contrato, un trabajo útil y aprovechable para [Pemex-Refinación] será ineficaz para fundar cualquier excepción que pretenda desvirtuar la exigibilidad del importe total garantizado.

(I) Su consentimiento para retirar y llevarse los equipos o bienes objeto del presente contrato, en caso de no ser útiles o aprovechables, cuando así se lo requiera [Pemex-Refinación].

CUANDO SE TRATE DE CARTA DE CRÉDITO STANDBY.

El CONTRATISTA, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato, entregó a [Pemex-Refinación] previo a la firma del presente contrato, carta de crédito stand by por el 10% (diez por ciento) del monto del contrato expedida o confirmada por institución bancaria autorizada para operar en territorio mexicano, a favor de [Pemex-Refinación].

El CONTRATISTA manifiesta expresamente:

(A) Su voluntad en caso de que existan créditos a su favor contra [Pemex-Refinación], de renunciar al derecho a compensar que le concede la legislación sustantiva civil aplicable, por lo que otorga su consentimiento expreso para que en el supuesto de incumplimiento de las


- 290 -


obligaciones que deriven del presente contrato, se haga efectiva la garantía otorgada, así como cualquier otro saldo a favor de [Pemex-Refinación];

(B) Que reconoce que en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones que deriven del presente contrato, se hará efectiva parcial o totalmente, la carta de crédito standby otorgada.

(C) Que reconoce que la carta de crédito standby expedida para garantizar el cumplimiento del presente contrato, será pagada ante el incumplimiento de las obligaciones contractuales, con entera desvinculación de cualquier circunstancia que pudiera generar una excepción de pago distinta a aquélla que se origine en inconsistencias o deficiencias del propio documento que se hace efectivo, por lo que cualquier excepción que pudiese eventualmente señalarse como conexa, carecería de eficacia para desvirtuar la legitimidad de la gestión de cobro.

(D) Su conformidad para que se ejerza el 50% del importe garantizado en la carta de crédito standby en caso de que no entregue la garantía contra defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en términos de lo previsto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en el presente contrato.

En el caso de cualquier modificación al monto o al plazo pactado en el presente contrato y/o sus anexos, el CONTRATISTA se obliga a entregar a [Pemex-Refinación] previo a la formalización del instrumento legal respectivo, o a más tardar en el momento de su formalización, el documento modificatorio de la garantía otorgada originalmente conforme a los términos establecidos en este contrato, en el cual se garanticen las obligaciones de este contrato y del convenio correspondiente. En el caso de que el CONTRATISTA no cumpla con dicha entrega, [Pemex-Refinación] podrá determinar la rescisión administrativa del contrato. [Tratándose de póliza de fianza se deberá incluir lo siguiente:] El documento modificatorio deberá contener la estipulación de que es conjunto, solidario e inseparable de la fianza inicialmente presentada por el CONTRATISTA.

GARANTÍA CONTRA VICIOS OCULTOS.

Concluidos los trabajos o en su caso los recepcionados en los términos del artículo 138 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el CONTRATISTA quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el presente contrato y en la legislación aplicable.

Los trabajos se garantizarán durante un plazo de 12 (doce) meses por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la recepción de los trabajos, el CONTRATISTA, a su elección, deberá constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito stand-by por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello. Esta garantía se liberará una vez transcurridos doce meses, contados a partir de la fecha del acta de recepción física de los trabajos, siempre que durante ese periodo no haya surgido una responsabilidad a cargo del contratista.

Cuando la garantía de calidad se constituya mediante póliza de fianza, deberá ser emitida por institución afianzadora autorizada, y deberá emitirse en estricto apego al formato presentado en el Anexo [“B-4”] del presente contrato.

Cuando la garantía de calidad se constituya mediante carta de crédito stand-by deberá ser confirmada o emitida por institución bancaria autorizada para operar en México, y deberá emitirse en estricto apego al formato presentado en el Anexo [“B-5”] del presente contrato.

Cuando la garantía se constituya mediante aportación de recursos líquidos en fideicomiso, éste deberá ser operado por institución fiduciaria autorizada para operar en la república mexicana. El fideicomiso deberá contemplar los siguientes aspectos: Deberá ser irrevocable; deberá nombrarse a


- 291 -


[Pemex-Refinación] como Fideicomisario; y los recursos fideicomitidos deberán invertirse en instrumentos de renta fija.

Si la garantía contra defectos y vicios ocultos de los trabajos y por cualquier otra responsabilidad fue constituida mediante fianza, su liberación estará a lo previsto en la póliza de fianza que se otorgue en los términos del artículo 68 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El CONTRATISTA, en su caso, podrá retirar sus aportaciones en fideicomiso y los respectivos rendimientos, transcurridos doce meses a partir de la fecha de recepción de los trabajos. En igual plazo quedará automáticamente cancelada la fianza o carta de crédito, según sea el caso. En caso de haberse expedido carta de crédito irrevocable, el CONTRATISTA procederá a su cancelación inmediata.

Quedarán a salvo los derechos de [Pemex-Refinación] para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas conforme a esta cláusula.

DÉCIMASÉPTIMA

PÓLIZAS DE SEGURO.- El CONTRATISTA será el único responsable de contar con las pólizas de seguros que, conforme a la naturaleza y complejidad de los alcances del contrato, estime necesario.

DÉCIMA OCTAVA

REPRESENTANTES AUTORIZADOS.- [Pemex-Refinación] con anterioridad al inicio de los trabajos, designará por escrito al residente de obra quien desempeñará las funciones establecidas en el artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 84 de su reglamento, y a través de éste se darán al CONTRATISTA, por escrito, las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución en la forma convenida y con las modificaciones que, en su caso, ordene [Pemex-Refinación].

La supervisión es el auxilio técnico de la residencia de obra, con las funciones que para tal efecto se señalan en el artículo 86 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con independencia de las que, en su caso, se pacten en el contrato de supervisión. Cuando la supervisión se realice por terceras personas, el residente de obra podrá instalarla con posterioridad al inicio de los trabajos.

Por su parte, el CONTRATISTA se obliga a tener en el lugar de los trabajos por todo el tiempo que dure la ejecución de los mismos, a un superintendente de construcción, el que deberá conocer el proyecto, las normas y especificaciones y estar facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aún las de carácter personal, así como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato, en los términos establecidos en el artículo 87 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El CONTRATISTA queda obligado a designar, antes del inicio de los trabajos y a mantener durante la vigencia del contrato, un responsable de seguridad industrial, salud ocupacional y protección ambiental, así como un coordinador mismos que deberán conocer el proyecto, así como las normas y procedimientos de seguridad industrial, salud ocupacional y protección ambiental establecidos por [Pemex-Refinación] así como las disposiciones en esas materias contenidas en los Anexos [“B-2” y “B-3” del contrato].

El superintendente de construcción del CONTRATISTA a quien se refiere esta cláusula, no podrá fungir como responsable de seguridad industrial, salud ocupacional y protección ambiental del CONTRATISTA.

En cualquier momento, por causas justificadas, [Pemex-Refinación] podrá solicitar el cambio de cualquiera de los representantes del CONTRATISTA y éste se obliga a designar a otra persona que reúna los requisitos correspondientes.


- 292 -


DÉCIMA NOVENA

SUBCONTRATACIÓN.- En caso de que el CONTRATISTA requiera subcontratar cualquier parte de los trabajos o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalación en las obras, que no haya incluido en su proposición como trabajos a subcontratar, deberá solicitar la autorización a [Pemex-Refinación] con [8 (ocho)] días naturales de anticipación al inicio programado de los trabajos que pretenda subcontratar, indicando: (i) el nombre del posible subcontratista en cuestión; (ii) la parte de los trabajos a ser subcontratada; y (iii) la información suficiente para que [Pemex-Refinación] esté en condiciones de evaluar la capacidad técnica del posible subcontratista. Asimismo, [Pemex-Refinación] tendrá el derecho de solicitar al CONTRATISTA cualquier información adicional a la entregada por éste, a fin de autorizar la subcontratación en cuestión. [Pemex-Refinación] tendrá un período de [5 (cinco)] días naturales a partir de la fecha de recepción de la notificación, o a partir de la fecha de recepción de la información adicional solicitada, para aceptar o rechazar por escrito la celebración de dicho contrato. En caso de que transcurra el plazo antes referido sin que [Pemex-Refinación] haya aceptado o rechazado por escrito la solicitud del CONTRATISTA, ésta se tendrá por no aceptada.

En el supuesto de que el CONTRATISTA desee sustituir a un subcontratista, deberá solicitar la autorización a [Pemex-Refinación] en los términos señalados en la presente cláusula, no siendo esto motivo de incremento en los precios pactados ni en el plazo de ejecución.

Las partes convienen en que quedará estrictamente prohibido al CONTRATISTA subcontratar los trabajos objeto de este contrato en su totalidad.

No obstante cualquier subcontratación, el CONTRATISTA es y será el único responsable de la calidad y de la ejecución adecuada y oportuna de los trabajos de conformidad con el presente contrato. Los subcontratistas no tendrán acción o derecho alguno que hacer valer en contra de [Pemex-Refinación].

VIGÉSIMA RELACIONES DEL CONTRATISTA CON SUS TRABAJADORES.- El CONTRATISTA como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de la ejecución de los trabajos materia del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, para con sus trabajadores. El CONTRATISTA conviene, por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores o terceros, incluyendo personal de sus subcontratistas autorizados, y que intervengan en trabajos contratados con o para [Pemex-Refinación], presenten en su contra o en contra de [Pemex-Refinación] y en caso de que se involucre a [Pemex-Refinación], estará obligado a sacarlo en paz y a salvo de cualquier juicio o responsabilidad derivada de la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato; asimismo, le resarcirá a [Pemex-Refinación] en cuanto éste así se lo solicite por escrito, cualquier cantidad que llegare a erogar por dicho concepto incluyendo el pago de honorarios de abogados.

VIGÉSIMAPRIMERA

RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES.- El CONTRATISTA será el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todas las leyes, los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, a las disposiciones de seguridad e higiene de [Pemex-Refinación] para la ejecución de los trabajos, establecidos en los anexos [“B-2” y “B-3”] del presente contrato y a las instrucciones que al efecto le señale [Pemex-Refinación] . para lo cual se obliga a conocer la norma y reglamentos respectivos que apliquen de acuerdo a los trabajos objeto del presente contrato.

Los trabajos que no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el presente contrato o conforme a las órdenes de [Pemex-Refinación] dadas por escrito, éste ordenará su demolición, reparación o reposición inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará por su cuenta el CONTRATISTA, sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello. En este caso, [Pemex-Refinación], si lo estima necesario, podrá ordenar la suspensión total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos adicionales y sin que esto sea motivo para ampliar el monto o plazo señalado en el presente contrato para su terminación.


- 293 -


Si el CONTRATISTA realiza trabajos por mayor valor de lo contratado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos.

Las partes reconocen que la responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales, no podrá exceder el monto total del contrato, sin perjuicio de la aplicación de las penas por atraso establecidas en el presente instrumento.

Con independencia de lo anterior, los daños y perjuicios que cualquiera de las partes cause a la otra y/o a terceros por su negligencia, dolo o mala fe serán a cargo de la parte que los provoque. Cuando sin negligencia, dolo o mala fe de alguna de las partes se produzcan dichos daños o perjuicios, cada una de ellas soportará los propios sin derecho a indemnización.

Se conviene que bajo ningún concepto las partes serán responsables entre sí por daños indirectos de cualquier naturaleza, punitivos, o consecuenciales no inmediatos.

Cuando alguna de las partes cause un daño y el afectado demande la reparación del mismo a la parte que no se lo causó y así se haya determinado por resolución judicial o administrativa, quien lo causó deberá cubrir las cantidades que la demandada hubiere erogado con motivo de acciones, quejas, demandas, reclamos, juicios, procesos, impuestos, costos y gastos directos e inmediatos, incluyendo honorarios de abogados y costas judiciales, regulados en el arancel correspondiente.

Los riesgos, la conservación y la limpieza de los trabajos hasta el momento de su entrega serán responsabilidad del CONTRATISTA, así como cumplir con lo señalado en los artículos 90 y 91 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGÉSIMA SEGUNDA

BITÁCORA ELECTRÓNICA.- Las partes, en términos del último párrafo del artículo 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, convienen que la elaboración, control y seguimiento de la bitácora de obra del presente contrato, se llevará a cabo a través del programa de computación denominado “Bitácora Electrónica de la Industria Petrolera”; sujetándose, para tal efecto, a las reglas, mecanismos y procedimientos establecidos en el anexo [“F”, Bitácora Electrónica].

Congruente con lo anterior, las partes acuerdan que toda referencia en el presente contrato al término Bitácora, se entenderá hecha al programa de computación denominado “Bitácora Electrónica de la Industria Petrolera”.

VIGÉSIMATERCERA

RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.- La recepción de los trabajos se realizará de conformidad con los artículos 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 135, 136, 137 y 138 de su reglamento. Dicha recepción se hará constar en el acta correspondiente.

Concluidos los trabajos objeto de este contrato, se procederá a la recepción total de los mismos. A efecto de lo anterior, el CONTRATISTA comunicará a [Pemex-Refinación] por escrito o mediante registro que se haga en la bitácora, la terminación total de los trabajos, indicando que la totalidad de los trabajos están terminados en concordancia con las especificaciones del presente contrato. Dentro de los [15 (quince)] días naturales siguientes a la fecha de recepción de la comunicación referida, el residente de obra verificará que los trabajos se encuentren debidamente concluidos, debiéndose levantar el acta circunstanciada correspondiente.

Si durante la verificación de los trabajos, la residencia de obra observa deficiencias en la terminación de los mismos, o determina que éstos no han sido realizados de acuerdo con los requerimientos o especificaciones del contrato, solicitará por escrito al CONTRATISTA su reparación o corrección, a efecto de que éstos se realicen conforme a las disposiciones establecidas en el presente contrato. En este supuesto, el plazo de verificación de los trabajos pactado en el contrato se podrá prorrogar por el período que acuerden las partes para la reparación de las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que [Pemex-Refinación] opte por la rescisión del contrato.


- 294 -


Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos ejecutados o bienes que se provean para la ejecución del objeto del presente contrato dentro del año siguiente a la fecha de terminación establecida en el acta de recepción, [Pemex-Refinación] solicitará su reparación o reposición inmediata que hará por su cuenta el CONTRATISTA sin que tenga derecho a retribución. Si el CONTRATISTA no atendiere los requerimientos de [Pemex-Refinación] en el plazo estipulado, éste podrá encomendar a terceros o hacer directamente la reparación o reposición de que se trate, en los términos de las disposiciones legales aplicables, con cargo al CONTRATISTA.

Si el CONTRATISTA no atendiese los defectos y los vicios ocultos en los trabajos ejecutados o en los bienes que se provean para la ejecución objeto del presente contrato a requerimiento de [Pemex-Refinación] en el plazo solicitado, [Pemex-Refinación] hará efectiva la garantía que otorgue el CONTRATISTA, por el plazo de 12 (doce) meses una vez concluidos los trabajos, a que se refiere el párrafo correspondiente de la cláusula denominada “GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y GARANTÍA CONTRA VICIOS OCULTOS” de este contrato.

VIGÉSIMA CUARTA

FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Recibidos físicamente los trabajos, [Pemex-Refinación] a través de la residencia de obra, y el CONTRATISTA deberán elaborar dentro del término de 60 (sesenta) días naturales, el finiquito de los trabajos, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de las partes, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, en términos del artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y del 139 al 143 de su Reglamento. El documento donde conste el finiquito de los trabajos, formará parte del presente contrato y deberá contener, como mínimo, lo estipulado en el artículo 141 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGÉSIMA QUINTA

SUSPENSIÓN DEL CONTRATO.- [Pemex-Refinación] tiene la facultad de suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados en cualquier estado en que éstos se encuentren, por causas justificadas o de interés general, y determinar en su caso la temporalidad de la suspensión, la que no podrá prorrogarse o ser indefinida, sin que ello implique la terminación del contrato, para lo cual [Pemex-Refinación] notificará al CONTRATISTA, señalándole las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudación de los trabajos, así como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de construcción. En todos los casos de suspensión, la residencia de obra levantará un acta circunstanciada en la que hará constar como mínimo lo señalado en el artículo 117 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

La fecha de terminación se prorrogará en igual proporción al periodo que comprenda la suspensión, sin modificar el plazo de ejecución convenido. No será motivo de suspensión de los trabajos el suministro deficiente del proveedor de materiales y equipos de instalación permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad del CONTRATISTA.

Cuando se determine la suspensión de los trabajos por causas imputables a[Pemex-Refinación] el CONTRATISTA, a partir de la notificación que dé por terminada la suspensión, podrá solicitar el pago de los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y que se generen durante la suspensión, los cuales se limitarán a lo establecido en el artículo 116 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Si durante la vigencia del presente contrato existen suspensiones de los trabajos cuyos periodos sean reducidos y difíciles de cuantificar, las partes podrán acordar que los periodos sean agrupados de forma mensual y formalizados mediante la suscripción de una sola acta circunstanciada, que será levantada el primer día del mes siguiente al que se hubieran presentado tales suspensiones.

Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor no existirá responsabilidad alguna para las partes, debiendo únicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de


- 295 -


la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecución establecido en el contrato, para lo cual únicamente procederá el pago de los gastos no recuperables señalados en el segundo párrafo del artículo 119 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, el CONTRATISTA podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, se estará a lo dispuesto por la cláusula denominada “TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO” del presente acuerdo de voluntades.

VIGÉSIMASEXTA

TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- [Pemex-Refinación] podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, mediante notificación escrita que al efecto haga al CONTRATISTA conforme a los términos de los artículos 60 y 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 120, 121, 122 y 123 de su reglamento.

VIGÉSIMASÉPTIMA

RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- [Pemex-Refinación] podrá rescindir administrativamente el presente contrato en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, en los siguientes casos:

1).- Si el CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del presente contrato dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha convenida sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento;

2).- Si el CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por [Pemex-Refinación]

3).- Si el CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato o sin motivo justificado no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor;

4).- Si el CONTRATISTA no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de construcción y, que a juicio de [Pemex-Refinación] el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado. No implicará retraso en el programa de ejecución de los trabajos y, por tanto, no se considerará como incumplimiento del presente contrato y causa de su rescisión, cuando el atraso tenga lugar por la falta de información referente a planos, especificaciones o normas de calidad, de entrega física de las áreas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos de instalación permanente, de licencias, y permisos que deba proporcionar o suministrar [Pemex-Refinación] así como cuando [Pemex-Refinación] hubiere ordenado la suspensión de los trabajos;

5).- Si el CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles;

6).- Si el CONTRATISTA subcontrata parte de los trabajos objeto de este contrato, sin contar con la autorización por escrito de [Pemex-Refinación]

7).- Si el CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados del presente contrato, sin contar con la autorización por escrito de [Pemex-Refinación]

8).- Si el CONTRATISTA no da a [Pemex-Refinación] y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos;

9).- En general, por incumplimiento por parte del CONTRATISTA de cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos, a las leyes, tratados, reglamentos y demás


- 296 -


aplicables

10).- Si el CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra;

ATENDIENDO A LAS CARACTERÍSTICAS, MAGNITUD Y COMPLEJIDAD DE LOS TRABAJOS SE PODRÁN INCLUIR OTRAS CAUSAS DE RESCISIÓN DEL CONTRATO.

Cuando sea [Pemex-Refinación] quien determine rescindir el contrato, dicha rescisión operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en la siguiente cláusula; en tanto que si es el CONTRATISTA quien decide rescindirlo, será necesario que acuda ante la instancia correspondiente y obtenga la declaración respectiva.

En caso de rescisión del contrato por causas imputables al CONTRATISTA, una vez emitida la determinación respectiva, [Pemex-Refinación] precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de dicha determinación, a fin de proceder a hacer efectivas las garantías. En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados.

Una vez comunicado por [Pemex-Refinación ] el inicio del procedimiento de rescisión del contrato, [Pemex-Refinación] procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas y a suspender los trabajos. El residente de obra con o sin la comparecencia del CONTRATISTA, levantará un acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, la cual deberá contener, como mínimo, lo establecido en el artículo 130 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, esta acta servirá de base para el finiquito correspondiente. El acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario público.

[Pemex-Refinación] podrá, junto con el CONTRATISTA, conciliar los saldos derivados de la rescisión con el fin de preservar los intereses de las partes dentro del finiquito. [Pemex-Refinación] podrá hacer constar en el finiquito, la recepción de los trabajos que haya realizado el CONTRATISTA hasta la rescisión del presente contrato, así como de los equipos y materiales que se hubieran instalado en la obra o se encuentren en proceso de fabricación, siempre y cuando sean susceptibles de utilización dentro de los trabajos pendientes de realizar, debiendo en todo caso ajustarse a lo estipulado en las fracciones I, II, III y IV del artículo 132 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando se rescinda el contrato por causas imputables a [Pemex-Refinación] éste pagará los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El sobrecosto es la diferencia entre el importe que le representaría a [Pemex-Refinación] concluir con otro contratista los trabajos pendientes y el costo de la obra no ejecutada al momento de rescindir el presente contrato. Para la determinación del sobrecosto y su importe, [Pemex-Refinación] procederá conforme a lo señalado en el artículo 134 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En el caso de que el contrato sea rescindido en términos de la presente cláusula, [Pemex-Refinación] optará, entre la aplicación de las penas convencionales o el sobrecosto a que se refiere el párrafo anterior, en términos de la Fracción II, del Artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El CONTRATISTA estará obligado a devolver a [Pemex-Refinación], en un plazo de 10 (diez) días


- 297 -


naturales, contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que éste le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

VIGÉSIMA OCTAVA

PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.- Si [Pemex-Refinación] considera que el CONTRATISTA ha incurrido en algunas de las causas de rescisión que se consignan en este contrato, se procederá conforme a lo siguiente:

1. Se iniciará el procedimiento de rescisión a partir de que al CONTRATISTA le sea comunicado el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de 15 (quince) días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes;

2. Transcurrido el término a que se refiere el punto anterior, [Pemex-Refinación] contará con un plazo de 15 (quince) días hábiles para resolver, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer el CONTRATISTA. La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada al CONTRATISTA dentro de dicho plazo.

En caso de que [Pemex-Refinación] resuelva rescindir el contrato, dicha rescisión surtirá sus efectos a partir de la fecha de notificación de la determinación respectiva, para que, sin necesidad de una sentencia judicial, se proceda conforme a la fracción II del artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El CONTRATISTA reconoce y acepta que el servidor público que suscribe el presente contrato en nombre y representación de [Pemex-Refinación] o el servidor público que cuente con facultades para tal efecto, serán quienes, en su caso, lleven a cabo todos y cada uno de los trámites relacionados con el procedimiento administrativo de rescisión del presente contrato, señalando de forma enunciativa y no limitativa lo siguiente: determinar el inicio del procedimiento de rescisión administrativa, tramitar todas las etapas del mismo y para determinar su rescisión administrativa, y demás actos que por el procedimiento administrativo de rescisión sean necesarios.

VIGÉSIMA NOVENA

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN.- Todos los dibujos, planos, especificaciones, diseños, datos, reportes, estudios u otros documentos o información de cualquier naturaleza, en cualquier forma, desarrollada por el CONTRATISTA o por cualquier subcontratista del mismo, o proporcionados al CONTRATISTA por [Pemex-Refinación] en relación con la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, será propiedad exclusiva de [Pemex-Refinación]

INCLUIR LOS DOS SIGUIENTES PÁRRAFOS, EN EL CASO DE QUE ESTÉN INCLUIDOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL O INDUSTRIAL:

El CONTRATISTA le otorga a [Pemex-Refinación] una licencia permanente, transferible, no exclusiva y libre de derechos para usar todo concepto, producto, proceso (patentable o no), material protegido por derechos de autor (incluyendo pero sin limitarse a documentos, especificaciones, cálculos, mapas, borradores, notas, informes, datos, modelos, muestras, planos, diseños y software) e información propiedad del CONTRATISTA, una vez iniciada la ejecución de los trabajos establecidos en este contrato y usada por el CONTRATISTA o proporcionada o entregada a [Pemex-Refinación] por el CONTRATISTA durante la ejecución de los trabajos objeto de este contrato.

Todo concepto, producto, proceso (patentable o no), material susceptible de protección o protegido por derechos de autor (incluyendo pero sin limitarse a documentos, especificaciones, cálculos, mapas, borradores, notas, informes, datos, modelos, muestras, planos, diseños y software) o información propiedad exclusiva de [Pemex-Refinación] que hubiere sido desarrollada, producida o llevada a la práctica por primera vez por el CONTRATISTA o cualquiera de sus empleados con motivo de la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, será propiedad de [Pemex-Refinación] una vez creado, tanto si fue entregada o no a [Pemex-Refinación] en el momento de la creación, debiendo, en su caso, ser entregada a [Pemex-Refinación] cuando éste lo requiera.


- 298 -


Si [Pemex-Refinación] así lo solicita por escrito, el CONTRATISTA deberá hacer todo aquello que sea necesario, a favor de [Pemex-Refinación] y en la forma en que éste le indique, para obtener patentes o derechos de autor sobre cualquier parte del resultado del trabajo, siempre que la misma sea patentable o pueda estar sujeta a derechos de autor; en el entendido de que las patentes, los derechos de autor o cualquier otro derecho exclusivo que resulte del presente contrato se constituirán invariablemente a favor de [Pemex-Refinación].

El CONTRATISTA deberá considerar y mantener como confidencial la información propiedad exclusiva de [Pemex-Refinación], y no podrá usarla o reproducirla total ni parcialmente para fines diversos de los estipulados en el presente contrato, sin el consentimiento previo y por escrito de [Pemex-Refinación].

El CONTRATISTA garantiza que dicha información será revelada a sus empleados únicamente en la medida que necesiten conocerla y no hacer anuncio alguno, tomar fotografía alguna o proveer información alguna a cualquier miembro del público, la prensa, entidad comercial o cualquier cuerpo oficial a menos que haya obtenido el previo consentimiento por escrito de [Pemex-Refinación].

Con el objeto de cumplir con las obligaciones anteriores, el CONTRATISTA conviene en tomar todas las medidas necesarias para asegurar que su personal mantenga dicha información en la más estricta confidencialidad, incluyendo en forma enunciativa y no limitativa, el establecimiento de procedimientos, en consulta con [Pemex-Refinación] para asegurar la confidencialidad de dicha información y la toma de todas las medidas necesarias para prevenir su revelación a cualquier parte no autorizada, así como remediar cualquier revelación no autorizada, incluyendo en forma enunciativa y no limitativa, el requerir la celebración de contratos de confidencialidad por sus empleados y el instituir medidas de seguridad.

No obstante lo anterior, esta obligación de confidencialidad no se aplicará a la información que haya sido conocida previamente por el CONTRATISTA sin ese carácter o haya estado a disposición del mismo sobre bases no restringidas ni confidenciales, sea o llegue a estar a disposición general del público de una manera diferente a la diseminación errónea por parte del personal del CONTRATISTA.

De igual forma, ambas partes reconocen y aceptan en considerar como confidencial toda aquella información (técnica, legal, administrativa, contable, financiera, etc.) documentada en cualquier soporte material que se haya desarrollado y esté relacionado directa o indirectamente con el procedimiento de adjudicación o durante el desarrollo de los trabajos, así como aquella información o documentación que origine cualquier reclamo o controversia técnica.

Las obligaciones de confidencialidad contenidas en esta cláusula continuarán en efecto por un periodo de [5 (cinco)] años contados a partir de la fecha de terminación o rescisión del mismo.

TRIGÉSIMA RECLAMOS Y DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO O ADMINISTRATIVO.- Cuando surja algún reclamo o discrepancia de carácter técnico o administrativo relacionada con la interpretación o ejecución del contrato, el CONTRATISTA podrá efectuar, dentro de los [10 (diez)] días naturales de haber surgido la diferencia, su reclamo por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre las partes. En caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este párrafo, el CONTRATISTA renuncia a cualquier reclamo posterior por la diferencia de que se trate.

El CONTRATISTA, por cada diferencia, sólo podrá interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el desacuerdo con la resolución al reclamo, una discrepancia de carácter técnico o administrativo en los términos de esta cláusula.

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuará las consultas pertinentes y reunirá los elementos y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrá un plazo de [15 (quince)] días naturales contados a partir de la recepción de la solicitud efectuada por el CONTRATISTA para


- 299 -


emitir su determinación por escrito y comunicársela, estableciendo las bases contractuales de su decisión.

Una vez recibida la determinación de la residencia de obra, el CONTRATISTA contará con un plazo de [5 (cinco)] días naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendrá por aceptada.

Si el CONTRATISTA acepta la determinación final, el residente de obra procederá a la emisión de la orden de cambio y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio correspondiente.

Si la determinación del residente de obra no es aceptada por el CONTRATISTA, éste podrá pedir que el reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o administrativo.

Si el CONTRATISTA opta por que el reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o administrativo, ésta versará sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no podrá agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer correcciones o sustituciones al reclamo original.

El procedimiento de discrepancia de carácter técnico o administrativo se llevará a cabo de la siguiente manera:

El CONTRATISTA deberá presentarla por escrito ante [Pemex-Refinación], con copia al residente de obra, indicando los temas en discrepancia, dentro de los [10 (diez)] días naturales siguientes a la fecha en que el CONTRATISTA hubiere recibido la determinación final del residente de obra, respecto de la resolución del reclamo.

La solicitud que al respecto haga el CONTRATISTA deberá indicar que se trata de una discrepancia de carácter técnico o administrativo sujeta a resolución y contendrá como mínimo:

a) Descripción pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionándolos en forma específica con la documentación que los compruebe;

b) Indicación clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones contractuales y legales que fundamenten su reclamo;

c) Documentación comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente ordenada e identificada con número de anexo.

[El Departamento de Contratos de [Pemex-Refinación], podrá resolver por sí misma la discrepancia de carácter técnico o administrativo que haya sido hecha valer por el CONTRATISTA, o delegar dicha facultad al área que considere pertinente, en cuyo caso comunicará al CONTRATISTA el nombre del área designada, marcando copia al residente de obra.

[El Departamento de Contratos de [Pemex-Refinación], o en su caso, el área designada, verificará que la discrepancia haya sido presentada en tiempo y forma; en caso contrario la desechará. Si la discrepancia no es desechada, [el Departamento de Contratos de [Pemex-Refinación], o en su caso, el área designada, comunicará por escrito al CONTRATISTA el inicio del procedimiento de discrepancia, quien tendrá un plazo de 10 (diez) días hábiles para presentar todo documento o alegato que considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud. [El Departamento de Contratos de [Pemex-Refinación], o en su caso, el área designada procederá a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citará por escrito al CONTRATISTA dentro de un plazo de [10 (diez)] días naturales contados a partir de la presentación de la discrepancia, para iniciar las aclaraciones.

Durante las aclaraciones, las partes se reunirán tantas veces como sea necesario y el área asignada deberá comunicar su resolución a la CONTRATISTA dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a su inicio.


- 300 -


Si el CONTRATISTA acepta la resolución de la discrepancia de carácter técnico o administrativo, el [Departamento de Contratos de [Pemex-Refinación], o en su caso, el área designada lo hará del conocimiento del residente de obra, quien emitirá la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio respectivo, concluyendo así el procedimiento para la resolución de reclamos y discrepancias de carácter técnico o administrativo con efectos jurídicos concernientes a las partes.

TRIGÉSIMAPRIMERA

CONCILIACIÓN.- En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la cláusula denominada “RECLAMOS Y DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO O ADMINISTRATIVO”, o bien, respecto de asuntos que no constituyan una discrepancia de carácter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha cláusula, las partes podrán presentar ante la Secretaría de la Función Pública solicitud de conciliación, por desavenencias derivadas del cumplimiento del contrato. El procedimiento de conciliación se substanciará en términos de lo dispuesto en los artículos 95 a 97 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En el supuesto de que las partes lleguen a una conciliación, el convenio respectivo obligará a las mismas y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía correspondiente. En caso contrario, quedarán a salvo sus derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva.

TRIGÉSIMA SEGUNDA

CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS.- Salvo disposición en contrario contenida en este contrato u orden escrita emitida por [Pemex-Refinación], el CONTRATISTA deberá continuar con los trabajos y dar cumplimiento a sus obligaciones conforme a este contrato, no obstante que se hubiese(n) iniciado procedimiento(s) de solución de reclamos y discrepancias de carácter técnico o administrativo, o de controversias conforme al presente contrato.

TRIGÉSIMA TERCERA

LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN.- El presente contrato se regirá por las Leyes Federales de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones que de ellas emanen, en vigor. En caso de que surja cualquier controversia relacionada con el presente contrato, las partes acuerdan expresamente someterse a la jurisdicción de los Tribunales Federales de [de la Ciudad de México, Distrito Federal], por lo tanto, el CONTRATISTA renuncia irrevocablemente a cualquier fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro, o por cualquier causa.

No serán materia de arbitraje la rescisión administrativa, la terminación anticipada del contrato así como los casos que establezca el reglamento de la Ley.

Sin menoscabo de lo anterior, el CONTRATISTA admite en este acto que el desarrollo de todas las audiencias y toda la substanciación del procedimiento conforme al calendario fijado por el tribunal para la conducción del proceso arbitral, serán desahogadas sólo en idioma español, no obstante haberse dispuesto cualquier disposición que prevea, disponga o se interprete como la posibilidad de que las audiencias y la conducción del procedimiento puedan llevarse a cabo en idioma inglés o cualquier otro idioma distinto al español, por tanto, el contratista renuncia expresamente a cualquier derecho que le pudiere asistir en relación al hecho de poder desahogar las audiencias, el procedimiento y/o proceso arbitral o cualesquier actuación relacionada con el mismo, en idioma distinto al español, incluyendo disposiciones del procedimiento de licitación y cualquier intercambio de documentación o comunicaciones respecto de dicho procedimiento o de la ejecución del contrato que se hayan realizado en idioma distinto al español.

No obstante lo anterior, en caso de un reclamo o discrepancia de carácter técnico o administrativo, el CONTRATISTA deberá previamente agotar el procedimiento previsto en la cláusula denominada “RECLAMOS Y DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO O ADMINISTRATIVO” y sólo en el caso de que las partes no consigan llegar a un acuerdo mediante dicho procedimiento, o mediante la conciliación referida en la cláusula denominada “CONCILIACIÓN” (si se hubiere optado por ella), el CONTRATISTA tendrá el derecho de acudir a la instancia prevista en esta cláusula.

TRIGÉSIMA CUARTA

CLÁUSULA FISCAL.- Las partes pagarán todas y cada una de las contribuciones y demás cargas fiscales que conforme a las leyes federales, estatales y municipales de los Estados Unidos Mexicanos tengan la obligación de cubrir durante la vigencia, ejecución y cumplimiento del presente


- 301 -


contrato y sus anexos, sin perjuicio de que [Pemex-Refinación], realice de los pagos que haga al CONTRATISTA, las retenciones que le impongan las leyes de la materia.

TRIGÉSIMA QUINTA

NOTIFICACIONES.- Las partes se obligan a comunicarse por escrito toda información que se genere con motivo del cumplimiento y ejecución del presente contrato, conforme a lo siguiente:

Comunicaciones a [Pemex-Refinación]:

Las comunicaciones relativas a cuestiones técnicas deberán ser entregadas en forma personal al residente de obra o a la persona que éste designe, en forma personal o por cualquier otro medio de mensajería que asegure su recepción en el domicilio siguiente: [interior de la Refinería “Miguel Hidalgo” ubicada en el Km. 26.5 de la carretera Jorobas-Tula, en el municipio de Tula de Allende, Hgo.].

Las comunicaciones de índole administrativo deberán ser entregadas en forma personal, o por cualquier otro medio de mensajería que asegure su recepción, al representante autorizado del [Departamento de Contratos] de [Pemex-Refinación], en el domicilio que a continuación se indica, marcando copia al residente de obra y/o al supervisor de [Pemex-Refinación], [interior de la Refinería “Miguel Hidalgo” ubicada en el Km. 26.5 de la carretera Jorobas-Tula, en el municipio de Tula de Allende, Hgo.].

Comunicaciones al CONTRATISTA:

Las comunicaciones relativas a cuestiones técnicas podrán ser entregadas en forma personal al superintendente de construcción, o bien, ser enviadas por cualquier otro medio de mensajería que asegure su recepción a la dirección señalada en el numeral [II.4] del apartado de declaraciones de este contrato.

Las comunicaciones de índole legal o administrativo podrán ser entregadas en forma personal al representante legal del CONTRATISTA, o bien, ser enviadas por cualquier otro medio de mensajería que asegure su recepción, a la dirección señalada en el numeral [II.4] del apartado de declaraciones de este contrato.

TRIGÉSIMA SEXTA

ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO.- Acompañan y forman parte integrante de este contrato, los anexos firmados de conformidad por ambas partes que a continuación se indican:

ANEXO "A.."RELACIÓN DE PLANOS.ANEXO "B" ESPECIFICACIONES PARTICULARES.ANEXO “B-1” ESPECIFICACIONES GENERALES.ANEXO "B-2" ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD Y CONTRAINCENDIO.ANEXO "B-3" IMPACTO AMBIENTAL.ANEXO "B-4" GARANTÍA DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS.ANEXO “B-5” CARTA DE CRÉDITO STAND-BYANEXO "DE-9" PRESUPUESTO DE OBRA.ANEXO "DE-10" PROGRAMA DE EJECUCIÓN, EROGACIONES Y MONTOS.ANEXO "DE-11a" PROGRAMA PERSONAL OBRERO ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.ANEXO "DE-11b" PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.ANEXO "DE-11c" PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.ANEXO "DE-11c" PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO.ANEXO “F” BITÁCORA ELECTRÓNICA.ANEXO "I" ALCANCES.


- 302 -


ANEXO "M-1" RELACIÓN DE MATERIALES QUE PROPORCIONA PEMEX-REFINACIÓN.

TRIGÉSIMA SÉPTIMA

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA.- Todo el personal del CONTRATISTA que realice alguna actividad dentro de las instalaciones de [Pemex-Refinación] con motivo de la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, estará obligado a cumplir las disposiciones en materia de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Protección Ambiental señaladas en el anexo [“B-3”], sin perjuicio de las demás disposiciones legales que el Contratista esté obligado a cumplir, así como de aquellas que emita [Pemex-Refinación] con posterioridad a la firma del presente Contrato.

De igual forma, el CONTRATISTA se obliga a acreditar ante [Pemex-Refinación], previamente al inicio de los trabajos que el personal que realizará los trabajos ha recibido, en los últimos [6 (seis)] meses capacitación por parte de una empresa debidamente autorizada para ello conforme a lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo, en las materias relacionadas con los trabajos a ejecutar, así como en materia de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Protección Ambiental.

En el supuesto de que el CONTRATISTA no acredite fehacientemente y a satisfacción de [Pemex-Refinación], que su personal ha recibido capacitación en materia de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Protección Ambiental, éste no podrá ingresar a las instalaciones de [Pemex-Refinación], por lo que cualquier atraso en el programa de ejecución de los trabajos derivado de este incumplimiento, no será motivo para diferir la fecha de inicio de los mismos o ampliar el plazo de ejecución del contrato.

TRIGÉSIMA OCTAVA

OTRAS ESTIPULACIONES.- Cuando los trabajos objeto del presente contrato se efectúen en el interior de las instalaciones de [Pemex-Refinación], el CONTRATISTA, para la realización de los mismos, se compromete a preferir en igualdad de condiciones y sin perjudicar los derechos que conforme a la ley tengan terceros, al personal que proponga el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana o como en el futuro se le denomine.

TRIGÉSIMA NOVENA

EL SIGUIENTE PÁRRAFO APLICA EN CASO DE PROPOSICIONES CONJUNTAS Y SE INCLUIRÁ AL FINAL DEL CLAUSULADO CON EL NÚMERO QUE LE CORRESPONDA:

OBLIGACIÓN SOLIDARIA.- Cada una de las partes que suscriben el presente contrato en su carácter de CONTRATISTAS, asumen en forma conjunta y solidaria las obligaciones de las otras partes firmantes con dicho carácter; y asimismo manifiestan que el convenio de propuesta conjunta que se adjunta al presente contrato como anexo [indicar número de anexo], forma parte integrante del mismo.

CUADRAGÉSIMA

DISPONIBILIDAD LEGAL Y MATERIAL DE LOS LUGARES PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS.- La ejecución de los trabajos deberá iniciarse en la fecha señalada en la cláusula PLAZO DE EJECUCIÓN y para tal efecto, [Pemex-Refinación] oportunamente pondrá a disposición del CONTRATISTA, legal y materialmente, el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo. El incumplimiento de [Pemex-Refinación] a dicha obligación, prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusión de los trabajos. La entrega deberá constar por escrito.

El presente contrato se firma de conformidad en [la Ciudad de Tula de Allende, Hgo.], en [2 (dos)] ejemplares, el día [Fecha de firma del contrato].

[Pemex-Refinación]

[Puesto del representante de [Pemex-Refinación] REVISIÓN JURÍDICAPOR LA OFICINA DEL ABOGADO GENERAL


- 303 -


________________________________________[Nombre del representante de [Pemex-Refinación] [Nombre de quien hizo la revisión jurídica]

REVISIÓN TÉCNICA REVISIÓN ADMINISTRATIVA

_______________________________________[Nombre de quien hizo la revisión técnica] [Nombre de quien hizo la revisión administrativa]

EL CONTRATISTA

[Nombre del contratista]

________________________________________[Nombre del representante del contratista]

Esta hoja corresponde a la última hoja de la parte legal del contrato No. 4500XXXXXX (CO-RTUL-000/10) celebrado entre PEMEX-REFINACIÓN y EL CONTRATISTA XXXXXX.


- 304 -


FORMATO DI-1

DIRECCION CORPORATIVA DE FINANZAS

GERENCIA DE RIESGOS Y SEGUROS

HOJA 17 DE 69CAPITULO 14

ENERO DE 2002

NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL DE GERENCIA DE RIESGOS

TEXTO 1. OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA

PARA GARANTIZAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA AFIANZADORA

SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE $ _(MONTO DE LA FIANZA) _ ANTE, A FAVOR Y A DISPOSICIÓN DE

_ (PEMEX –ORGANISMO SUBSIDIARIO O EMPRESA -FILIAL) PARA GARANTIZAR POR

__________________________________ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS EN EL

CONTRATO NÚMERO ____________________ Y DE LOS ANEXOS DEL MISMO CELEBRADO ENTRE

___________________________________________ Y NUESTRO FIADO.

EL CONTRATO CITADO TIENE POR OBJETO _________________________________________________ Y SU MONTO

ASCIENDE A LA CANTIDAD DE $ __________________________.

ESTA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO Y SUS ANEXOS Y

GARANTIZA LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO Y SUS

ANEXOS, POR PARTE DE NUESTRO FIADO, LAS CUALES DEBERÁN SER REALIZADAS EN LOS PLAZOS QUE PARA TAL

EFECTO SE ESTABLECIERON EN EL MISMO.

EN CASO DE QUE SEA NECESARIO PRORROGAR EL PLAZO SEÑALADO O CONCEDER ESPERAS PARA LA EJECUCIÓN

TOTAL DE LAS OBRAS O LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO GARANTIZADO Y SUS

ANEXOS DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCIÓN

DEL CONTRATO, ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS CONSIENTE QUE LA VIGENCIA DE LA FIANZA QUEDARÁ

AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA, EN CONCORDANCIA CON LAS PRÓRROGAS O ESPERAS OTORGADAS HASTA

EN UN 25 % DE LA VIGENCIA ORIGINAL DEL CONTRATO.

ESTA FIANZA GARANTIZA LA TOTAL EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS OBJETO DEL

CONTRATO, AÚN CUANDO PARTE DE ELLAS SE SUBCONTRATEN, ASIMISMO GARANTIZA LOS PAGOS EN EXCESO

SIEMPRE Y CUANDO NO EXCEDA DE UN 30% DEL MONTO ESTIPULADO EN ESTA PÓLIZA, MÁS SUS INTERESES

CORRESPONDIENTES QUE SUPONE QUE EL BENEFICIARIO EFECTÚE UN PAGO POR ERROR, SIN EXISTIR

OBLIGACIÓN ALGUNA PARA HACERLO.

ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA LIQUIDAR A EL BENEFICIARIO EL 50% DEL IMPORTE GARANTIZADO EN

ESTA FIANZA EN EL CASO DE QUE EL CONTRATISTA Y/O PRESTADOR DE SERVICIO, NO ENTREGUE LA GARANTÍA

DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN LA LEY

DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL CONTRATO GARANTIZADO.


- 305 -





ENERO DE 2002


EL PAGO ES INDEPENDIENTE DEL QUE SE RECLAME AL FIADO POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES

ESTIPULADAS EN EL CONTRATO GARANTIZADO. ESTA FIANZA NO ES EXCLUYENTE DE LA EXIGIBILIDAD QUE EL

BENEFICIARIO HAGA VALER EN CONTRA DE NUESTRO FIADO POR CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DERIVADO DEL

CONTRATO QUE PUEDA EXCEDER DEL VALOR CONSIGNADO EN ESTA PÓLIZA.

LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE SOMETE EXPRESAMENTE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN

LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LA FIANZA, AÚN PARA EL CASO DE QUE

PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE

FIANZA REQUERIDA. EL BENEFICIARIO DISPONDRÁ DE UN TÉRMINO DE DIEZ MESES PARA FORMULAR LA

RECLAMACIÓN DE ESTA PÓLIZA, EL QUE SE COMPUTARÁ A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PACTADO PARA

LA EJECUCIÓN Y PRESTACIÓN TOTAL DE LAS OBRAS Y/O PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, OBJETO DEL CONTRATO

GARANTIZADO Y DE SUS PRÓRROGAS Y ESPERAS O A PARTIR DE QUE SE DÉ POR RESCINDIDO EL CONTRATO. LA

AFIANZADORA SE COMPROMETE A PAGAR EL 100% DEL IMPORTE GARANTIZADO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO

DEL CONTRATO, SIEMPRE Y CUANDO EN EL CONTRATO GARANTIZADO, NUESTRO FIADO HAYA RENUNCIADO A LA

PROPORCIONALIDAD.

ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS TENDRÁ UN PLAZO HASTA DE 30 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA

FECHA EN QUE SE INTEGRE LA RECLAMACIÓN PARA PROCEDER A SU PAGO, O EN SU CASO, PARA COMUNICAR

POR ESCRITO AL BENEFICIARIO LAS RAZONES, CAUSAS O MOTIVOS DE SU IMPROCEDENCIA. ESTA INSTITUCIÓN -

SE OBLIGA A PAGAR LA PRESENTE FIANZA INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SU FIADO INTERPONGA CUALQUIER

TIPO DE RECURSO ANTE INSTANCIAS DEL ORDEN ADMINISTRATIVO O NO JUDICIAL, POR LO QUE EL PAGO NO SE

ENCONTRARÁ SUPEDITADO A LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA, SIEMPRE Y CUANDO EL FIADO LO HAYA ACEPTADO

EXPRESAMENTE EN EL CONTRATO GARANTIZADO.

ESTA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS

QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN FIRME QUE HAYA CAUSADO EJECUTORIA - - POR

AUTORIDAD COMPETENTE.

LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS - SE OBLIGA A ABSTENERSE DE OPONER COMO EXCEPCIÓN PARA EFECTOS DE PAGO

DE ÉSTA FIANZA, LA DE COMPENSACIÓN DEL CRÉDITO QUE TENGA SU FIADO CONTRA EL BENEFICIARIO, PARA LO

CUAL HACE EXPRESA RENUNCIA DE LA OPCIÓN QUE LE OTORGA EL ARTÍCULO 2813 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL,

EN LA INTELIGENCIA DE QUE SU FIADO HA REALIZADO EN EL CONTRATO GARANTIZADO LA RENUNCIA EXPRESA AL

BENEFICIO DE COMPENSACIÓN EN TÉRMINOS DE LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 2197, EN RELACIÓN CON EL

2192 FRACCIÓN I DEL CITADO CÓDIGO.

ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS QUEDARÁ LIBERADA DE SU OBLIGACIÓN FIADORA, SIEMPRE Y CUANDO EL

BENEFICIARIO SOLICITE EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO LA CANCELACIÓN DE LA PRESENTE GARANTÍA.


- 306 -





ENERO DE 2002


ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE OBLIGA A ATENDER LAS RECLAMACIONES FIRMADAS POR EL BENEFICIARIO,

MISMAS QUE DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES DATOS: FECHA DE LA RECLAMACIÓN; NÚMERO DE PÓLIZA DE

FIANZA RELACIONADO CON LA RECLAMACIÓN RECIBIDA; FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA FIANZA; MONTO DE LA

FIANZA; NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL FIADO; NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL BENEFICIARIO; DOMICILIO DEL

BENEFICIARIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES; DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA;

REFERENCIA DEL CONTRATO FUENTE (FECHAS, NÚMERO DEL CONTRATO, ETC.); DESCRIPCIÓN DEL

INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA QUE MOTIVA LA PRESENTACIÓN DE LA RECLAMACIÓN,

ACOMPAÑANDO LA DOCUMENTACIÓN QUE SIRVA COMO SOPORTE PARA COMPROBAR LO DECLARADO Y EL

IMPORTE DE LO RECLAMADO QUE NUNCA PODRÁ SER SUPERIOR AL MONTO DE LA FIANZA.

FIN DEL TEXTO.


- 307 -


FORMATO DI-1A

TEXTO 12MODELO DE CARTA DE CREDITO STANBY QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS TERCEROS(HOJA MEMBRETADA DEL BANCO EMISOR)BENEFICIARIO(NOMBRE DEL ORGANISMO Y/O EMPRESA FILIAL Y DIRECCIÓN OFICIAL)ORDENANTE(NOMBRE Y DIRECCIÓN OFICIAL DEL PROVEEDOR Y/O CONTRATISTA)FECHA DE EMISIÓN “FECHA DE EMISION” (FECHA DE INICIO DEL CONTRATO)NO. REFERENCIA “NO. DE REFERENCIA” (SERÀ PROPORCIONADO POR EL BANCO EMISOR)ESTIMADO (S) SEÑOR (ES):POR SOLICITUD DEL ORDENANTE, (NOMBRE DEL BANCO EMISOR) (EN LO SUCESIVO “BANCO EMISOR”), CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE MÉXICO EN (DIRECCION DEL BANCO EMISOR) EMITE LA PRESENTE CARTA DE CRÉDITO STANDBY IRREVOCABLE (LA “CARTA DE CRÉDITO”) HASTA POR LA CANTIDAD DE (CANTIDAD CON NUMERO, LETRA Y MONEDA) (“EL IMPORTE”) (10% DEL MONTO DEL CONTRATO) A FAVOR DEL BENEFICIARIO.ESTA CARTA DE CRÉDITO ESTARÁ VIGENTE HASTA LA PRIMERA FECHA ENTRE LAS SIGUIENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO:(I) “FECHA DE VENCIMIENTO” (EN LO SUCESIVO “FECHA DE VENCIMIENTO”) (LA FECHA DE VENCIMIENTO ESTIPULADA EN EL CONTRATO MAS 90 DIAS NATURALES ADICIONALES)(II) FECHA EN QUE SE REALICE EL PAGO TOTAL DE “EL IMPORTE”ESTA CARTA DE CRÉDITO STANDBY IRREVOCABLE ES EMITIDA EN RELACIÓN AL CONTRATO O CONVENIO (NÚMERO Y FECHA DEL CONTRATO O CONVENIO) CELEBRADO ENTRE “EL ORDENANTE” Y “EL BENEFICIARIO” PARA (BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO) SUJETO A LAS DEMÁS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN ESTA CARTA DE CRÉDITO, EL BENEFICIARIO PODRÁ REQUERIR DURANTE LA VIGENCIA DE LA MISMA AL “BANCO EMISOR” EL PAGO PARCIAL O TOTAL DE “EL IMPORTE”, POR LO QUE PODRÁ ENVIAR MÁS DE UN REQUERIMIENTO DE PAGO (EL “REQUERIMIENTO”) AL “BANCO EMISOR” APEGADO AL MODELO CONTENIDO EN EL APÉNDICE DE ESTA CARTA DE CRÉDITO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE LA SUMA DE TODOS LOS “REQUERIMIENTOS” NO PODRÁ EXCEDER “EL IMPORTE” DE ESTA CARTA DE CRÉDITO.DIRECCION CORPORATIVA DE FINANZASGERENCIA DE RIESGOS Y SEGUROSHOJA 40 DE 69CAPITULO 14

NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL DE GERENCIA DE RIESGOSENERO DE 2002TODAS LAS COMISIONES Y GASTOS DERIVADOS DE ESTA CARTA DE CRÉDITO SON POR CUENTA DE “EL ORDENANTE”.NOS COMPROMETEMOS CON EL BENEFICIARIO A HONRAR CADA “REQUERIMIENTO” ESCRITO, SIEMPRE Y CUANDO SEA DEBIDAMENTE PRESENTADO EN CUMPLIMIENTO CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ESTA CARTA DE CRÉDITO, EN O ANTES DE LA “FECHA DE VENCIMIENTO” ANTES CITADA EN LAS OFICINAS DEL “BANCO EMISOR”SITAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO EN LA DIRECCIÓN ESTIPULADA EN EL PRIMER PÁRRAFO EN DÍAS HÁBILES, ENTENDIÉNDOSE COMO TALES LOS ESTIPULADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES EL “BANCO EMISOR” MANIFIESTA SU OBLIGACIÓN DE EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS A MÁS TARDAR A LAS 13:00 HORAS (TIEMPO DE LA CIUDAD DE MÉXICO) DEL TERCER DÍA HÁBIL INMEDIATO SIGUIENTE A AQUÉL EN QUE SE HAYA PRESENTADO EL “REQUERIMIENTO”, POR LA CANTIDAD Y EN LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO QUE EN EL MISMO “REQUERIMIENTO” SE SEÑALE. SI EL “REQUERIMIENTO” DEL BENEFICIARIO NO CUMPLE CON ALGUNOS DE LOS REQUISITOS ESTIPULADOS EN ESTA CARTA DE CRÉDITO, EL “BANCO EMISOR” LO HARÁ DEL CONOCIMIENTO DEL “ORDENANTE” MEDIANTE AVISO POR ESCRITO ENTREGADO EN EL DOMICILIO DEL “ORDENANTE” SEÑALADO EN EL “REQUERIMIENTO”, A MÁS TARDAR EL SEGUNDO DÍA HÁBIL INMEDIATO SIGUIENTE A AQUÉL EN QUE SE HAYA PRESENTADO EL “REQUERIMIENTO”. ESTE AVISO CONTENDRÁ LAS RAZONES POR LAS QUE EL “BANCO EMISOR” RECHAZA EL “REQUERIMIENTO”. EL BENEFICIARIO PODRÁ VOLVER A PRESENTAR NUEVOS REQUERIMIENTOS AJUSTÁNDOSE A LO ESTIPULADO EN ESTA CARTA DE CRÉDITO EN O ANTES DE LA “FECHA DE VENCIMIENTO”.LOS DERECHOS QUE EN ESTA CARTA DE CRÉDITO SE CONSIGNAN NO SON TRANSFERIBLES.ES UNA CONDICION DE ESTA CARTA DE CREDITO QUE SERA EXTENDIDA AUTOMATICAMENTE, SIN NECESIDAD DE MODIFICACION ALGUNA POR UN PERIODO DE (12 O 18 MESES DE ACUERDO AL CONTRATO) A PARTIR DE LA “FECHA DE VENCIMIENTO” ESTIPULADA, A MENOS QUE CON UN MINIMO DE 45 DIAS DE ANTICIPACION A LA “FECHA DE VENCIMIENTO” MENCIONADA, “ EL BENEFICIARIO” RECIBA EN SU DOMICILIO DEBIDA NOTIFICACION POR ESCRITO, EN LA CUAL SE INDIQUE QUE EL “BANCO EMISOR” HA DECIDIDO NO EXTENDER EL VENCIMIENTO DE LA CARTA DE CREDITO, POR LO QUE A PARTIR DE ESE MOMENTO “EL BENEFICIARIO” PODRA PRESENTAR “EL REQUERIMIENTO”, EL CUAL DEBERA INDICAR QUE LOS FONDOS SON REQUERIDOS EN VIRTUD DE QUE HAN SIDO NOTIFICADOS POR EL “BANCO EMISOR” QUE LA CARTA DE CREDITO NO SERA RENOVADA.PARA TODO LO NO PREVISTO EN ESTA CARTA DE CRÉDITO, LA MISMA SE REGIRÁ POR LAS PRÁCTICAS INTERNACIONALES PARA STANDBY IRREVOCABLES DE LA CÁMARA INTERNACIONAL DE COMERCIO (“ISP98”) Y EN TANTO NO EXISTA CONTRADICCIÓN CON ISP98, ESTA CARTA DE CRÉDITO SE REGIRÁ E INTERPRETARÁ DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES FEDERALES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. CUALQUIER CONTROVERSIA DEBERÁ RESOLVERSE EXCLUSIVAMENTE ANTE LOS TRIBUNALES FEDERALES COMPETENTES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CUALQUIER COMUNICACIÓN AL BENEFICIARIO RESPECTO DE ESTA CARTA DE CRÉDITO DEBERÁ SER DIRIGIDA POR ESCRITO EN NUESTRA DIRECCIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO ESTIPULADA EN EL PRIMER PÁRRAFO.NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO DEL “BANCO EMISOR”FIN DEL TEXTO.


- 308 -


FORMATO DI-2




ENERO DE 2002

NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL DE GERENCIA DE RIESGOSTEXTO 3. OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA

PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA AFIANZADORA

SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE $ (10 % DEL MONTO EJERCIDO DE LA OBRA) ANTE, A FAVOR Y A

DISPOSICIÓN DE _ (PEMEX -ORGANISMO SUBSIDIARIO O EMPRESA-FILIAL) Y SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS

LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO Y SUS ANEXOS PARA GARANTIZAR POR

__________________________ LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO NÚMERO

__________________________ Y DE SUS ANEXOS, CELEBRADO ENTRE ________________________________________

Y NUESTRO FIADO INDICADO, REFERENTE A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS

TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO

NUESTRO FIADO.

ESTA FIANZA GARANTIZA TAMBIÉN LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA MANO DE OBRA UTILIZADOS PARA LA

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS, AÚN CUANDO SE HUBIEREN SUBCONTRATADO, ACORDE CON LOS

TÉRMINOS, CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO GARANTIZADO Y RESPONDE DE

LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA

RESPONSABILIDAD DENTRO DE LOS DOCE MESES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE REALICE LA RECEPCIÓN

FÍSICA DE LOS TRABAJOS, SIEMPRE QUE DURANTE ESE PERIODO NO HAYA SURGIDO UNA RESPONSABILIDAD A

CARGO DE NUESTRO FIADO. LA VIGENCIA DE LA FIANZA SERÁ POR LOS DOCE MESES ANTES INDICADOS.

LA FIANZA GARANTIZA ASÍ MISMO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA Y/O SERVICIOS OBJETO DEL

CONTRATO GARANTIZADO, AÚN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HUBIERAN SUBCONTRATADO Y SE EXPIDE DE

CONFORMIDAD CON DICHO CONTRATO Y SUS ANEXOS.

EN EL SUPUESTO DE QUE NUESTRO FIADO NO REPARE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE LE SEAN

REPORTADOS POR EL BENEFICIARIO, ESTA AFIANZADORA SE OBLIGA A PAGAR LOS GASTOS EN LOS QUE INCURRA

EL BENEFICIARIO POR DICHAS REPARACIONES HASTA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO AFIANZADO.

EN LOS CASOS EN QUE EL MONTO DE LA REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN SEA SUPERIOR AL AFIANZADO, LA

INSTITUCIÓN DE FIANZAS ÚNICAMENTE RESPONDERÁ HASTA POR EL 100% DEL MONTO GARANTIZADO.

LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE SOMETE EXPRESAMENTE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN

LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LA FIANZA AUN PARA EL CASO DE QUE

PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE

FIANZA REQUERIDA. EL BENEFICIARIO DISPONDRÁ DE UN TÉRMINO DE SEIS MESES PARA FORMULAR LA

RECLAMACIÓN DE ESTA PÓLIZA, EL QUE SE COMPUTARÁ A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO MÁXIMO DE 30

DÍAS NATURALES QUE EL BENEFICIARIO OTORGUE A NUESTRO FIADO PARA EFECTUAR LAS CORRECCIONES O


- 309 -





ENERO DE 2002


REPOSICIONES DERIVADAS DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN LA QUE HUBIERA

INCURRIDO.

EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL BENEFICIARIO Y NUESTRO FIADO CONVENGAN UN PLAZO MAYOR PARA LAS

CORRECCIONES O REPOSICIONES, ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS DEBERÁ OTORGAR SU ANUENCIA POR ESCRITO.

ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS TENDRÁ UN PLAZO HASTA DE 30 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA

FECHA EN QUE SE INTEGRE LA RECLAMACIÓN PARA PROCEDER A SU PAGO, O EN SU CASO, PARA COMUNICAR

POR ESCRITO AL BENEFICIARIO LAS RAZONES, CAUSAS O MOTIVOS DE SU IMPROCEDENCIA. ESTA INSTITUCIÓN DE

FIANZAS - SE OBLIGA A PAGAR LA PRESENTE FIANZA INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SU FIADO INTERPONGA

CUALQUIER TIPO DE RECURSO ANTE INSTANCIAS DEL ORDEN ADMINISTRATIVO O NO JUDICIAL, POR LO QUE EL

PAGO NO SE ENCONTRARÁ SUPEDITADO A LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA, SIEMPRE Y CUANDO EL FIADO LO HAYA

ACEPTADO EXPRESAMENTE EN EL CONTRATO GARANTIZADO.

ESTA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS

QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN FIRME QUE HAYA CAUSADO EJECUTORIA – POR

AUTORIDAD COMPETENTE.

ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS QUEDARÁ LIBERADA DE SU OBLIGACIÓN FIADORA, SIEMPRE Y CUANDO EL

BENEFICIARIO SOLICITE EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO LA CANCELACIÓN DE LA PRESENTE GARANTÍA.

ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE OBLIGA A ATENDER LAS RECLAMACIONES FIRMADAS POR EL BENEFICIARIO,

MISMAS QUE DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES DATOS: FECHA DE LA RECLAMACIÓN; NÚMERO DE PÓLIZA DE

FIANZA RELACIONADO CON LA RECLAMACIÓN RECIBIDA; FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA FIANZA; MONTO DE LA

FIANZA; NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL FIADO; NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL BENEFICIARIO; DOMICILIO DEL

BENEFICIARIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES; DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA;

REFERENCIA DEL CONTRATO FUENTES (FECHAS, NÚMERO DEL CONTRATO, ETC.); DESCRIPCIÓN DEL

INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA QUE MOTIVA LA PRESENTACIÓN DE LA RECLAMACIÓN,

COMPAÑANDO LA DOCUMENTACIÓN QUE SIRVA COMO SOPORTE PARA COMPROBAR LO DECLARADO Y EL

IMPORTE DE LO RECLAMADO QUE NUNCA PODRÁ SER SUPERIOR AL MONTO DE LA FIANZA.

FIN DEL TEXTO.


- 310 -


FORMATO DI-3

SE PRESENTARÁ PREFERENTEMENTE EN HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE

MANIFESTACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS TOMADOS POR LAS SECRETARÍAS DE GOBERNACIÓN, ECONOMÍA Y FUNCIÓN PÚBLICA DENTRO DEL CONSEJO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CREADO POR ACUERDO DEL EJECUTIVO FEDERAL PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 19 DE ABRIL DE 2004.

PEMEX REFINACIÓNPresente:

De acuerdo con las bases de la licitación No. [NUMERO DE LICITACIÓN], referente a: [DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR].

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL CONTRATISTA], manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que tomaré las medidas necesarias para asegurarme de que cualquier extranjero que sea contratado por mi representada(s) o por mis subcontratistas o proveedores involucrados en este proyecto, para efectos del desarrollo, implementación y puesta en marcha del mismo, contará con la autorización de la autoridad migratoria para internarse en el país con la calidad y característica migratoria que le permita trabajar en las actividades para las que haya sido contratado, de conformidad con la Ley General de Población y su Reglamento.

Así mismo manifiesto que tanto mi representada como mis correspondientes subcontratistas o proveedores, nos comprometemos a dar aviso a la Secretaría de Gobernación en un término de 15 días contados a partir de la fecha en que tengamos conocimiento de cualquier circunstancia que altere o pueda modificar las condiciones migratorias a las que se encuentre sujeto cualquier empleado de nacionalidad extranjera a nuestro servicio, obligándonos a sufragar los gastos que origine la expulsión del o los extranjeros de que se traten, cuando la Secretaría de Gobernación así lo ordene, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley General de Población.

fechado a los _____ de __________ de _________

Atentamente.

_______________________________________Nombre y Firma del Representante Legal

Nombre o Razón Social del contratista


- 311 -


FORMATO DI-4

Nota informativa para participantes de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. (OCDE)

Anexo al Oficio Circular No. SACN/300/148/2003

El compromiso de México en el combate a la corrupción ha trascendido nuestras fronteras y el ámbito de acción del gobierno federal. En el plano internacional y como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y firmante de la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, hemos adquirido responsabilidades que involucran a los sectores público y privado.

Esta convención busca establecer medidas para prevenir y penalizar a las personas y a las empresas que prometan o den gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros que participan en transacciones comerciales internacionales. Su objetivo es eliminar la competencia desleal y crear igualdad de oportunidades para las empresas que compiten por las contrataciones gubernamentales.

La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los países firmantes de la Convención cumplan con las recomendaciones emitidas por ésta y en el caso de México, iniciará en noviembre de 2003 una segunda fase de evaluación – la primera ya fue aprobada – en donde un grupo de expertos verificará entre otros: La compatibilidad de nuestro marco jurídico con las disposiciones de la Convención. El conocimiento que tengan los sectores público y privado de las recomendaciones de la Convención.El resultado de esta evaluación impactará el grado de inversión otorgado a México por las agencias calificadores y la atracción de inversión extranjera.Las responsabilidades del sector público se centran en: Profundizar las reformas legales que inició en 1999. Difundir las recomendaciones de la Convención y las obligaciones de cada uno de los actores comprometidos en su cumplimiento. Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados con lavado de dinero y extradición).Las responsabilidades del sector privado contemplan: Las empresas: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de códigos de conducta, de mejores prácticas corporativas (controles internos, monitoreo, información financiera pública, auditorias externas) y de mecanismos que prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de recursos o bienes a servidores públicos, para obtener beneficios particulares o para la empresa. Los contadores públicos: realizar auditorias no encubrir actividades ilícitas (doble contabilidad y transacciones indebidas, como asientos contables falsificados, informes financieros fraudulentos, transferencias sin autorización, acceso a los activos sin consentimiento de la gerencia); utilizar registros contables precisos; informar a los directivos sobre conductas ilegales. Los abogados: promover el cumplimiento y revisión de la Convención (imprimir el carácter vinculatorio entre ésta y la legislación nacional); impulsar los esquemas preventivos que deben adoptar las empresas.Las sanciones impuestas a las personas físicas o morales (privados) y a los servidores públicos que incumplan las recomendaciones de la Convención, implican entre otras privación de la libertad, extradición, decomiso y/o embargo de dinero o bienes.Asimismo es importante conocer que el pago realizado a servidores públicos extranjeros es perseguido y castigado independientemente de que el funcionario sea acusado o no. Las investigaciones pueden iniciarse por denuncia pero también por otros medios como la revisión de la situación patrimonial de los servidores públicos o la identificación de transacciones ilícitas en el caso de las empresas.El culpable puede ser perseguido en cualquier país firmante de la Convención independientemente del lugar donde el acto de cohecho haya sido cometido.En la medida que estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores públicos del país, estaremos contribuyendo a construir estructuras preventivas que impidan el incumplimiento de las recomendaciones de la convención y por tanto la comisión de actos de corrupción.Por otra parte es de señalar que el Código Penal Federal sanciona el cohecho en los siguientes términos:“Articulo 222Cometen el delito de cohecho:

I. El servidor público que por sí o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otro dinero o cualquier otra dádiva o acepte una promesa para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones y

II. El que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a alguna de las personas que se mencionan en la fracción anterior, para que cualquier servidor público haga u omita un acto justo o injusto relacionado con sus funciones.Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones: Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable se impondrán de tres meses a dos años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.BASES MOP OP PU ___ REHABILITACIÓN DE: INTERNOS DE UNIDADES DE INTERCAMBIO IONICO DEL MÓDULO 5 DE LA LA PLANTA “UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA” UDA-3 DE LA REF. “MIGUEL HIDALGO”.Rev. 21 /jun/09

- 312 -


Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa o prestación exceda de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos años a catorce años de prisión, multa de trescientas a quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos años a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dádivas entregadas las mismas se aplicaran en beneficio del Estado.Capitulo XICohecho a servidores públicos extranjeros

Articulo 222 bisSe impondrán las penas previstas en el articulo anterior al que con el propósito de obtener o retener para sí o para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de transacciones comerciales internacionales ofrezca, prometa o dé por sí o por interpósita persona dinero o cualquier otra dádiva ya sea en bienes o servicios:I. A un servidor público extranjero para que gestione o se abstenga de gestionar la tramitación o resolución de asuntos

relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión.II. A un servidor público extranjero para llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto que se encuentre

fuera del ámbito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión.III. A cualquier persona para que acuda ante un servidor público extranjero y le requiera o le proponga llevar a cabo la

tramitación o resolución de cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes al empleo, cargo o comisión de este último.

Para los efectos de este artículo se entiende por servidor público extranjero toda persona que ostente u ocupe un cargo público considerado así por la ley respectiva en los órganos legislativo, ejecutivo o judicial de un Estado extranjero, incluyendo las agencias o empresas autónomas independientes o de participación estatal en cualquier orden o nivel de gobierno así como cualquier organismo u organización pública internacionales.Cuando alguno de los delitos comprendidos en este articulo se cometa en los supuestos a que se refiere el artículo II de este Código, el juez impondrá a la persona moral hasta quinientos días multa y podrá decretar su suspensión o disolución, tomando en consideración el grado de conocimiento de los órganos de administración respecto del cohecho en la transacción internacional y el daño causado o el beneficio obtenido por la persona moral.


- 313 -


FORMATO DI-5

SE PRESENTARÁ PREFERENTEMENTE EN HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE

PEMEX REFINACIÓNPresente:

De acuerdo con las bases de la licitación No. [NUMERO DE LICITACIÓN], referente a: [DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR].

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL CONTRATISTA] solicito:

Que de cada estimación que en su momento sea presentada ante el área de pago correspondiente de [NOMBRE DEL ORGANISMO], para cobro de los trabajos del contrato N° ___________, cuyo objeto consiste en ______________________________, se deduzca el 2 (dos) al millar de la cantidad total de cada estimación, con la finalidad de aportar el monto que resulte a la CÁMARA MÉXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.

Asimismo, manifestamos nuestra conformidad de que la retención señalada se efectúe durante toda la vigencia del contrato mencionado en el párrafo anterior, por lo que aceptamos que no nos será posible revocar la solicitud contenida en el presente escrito.

fechado a los _____ de __________ de _________

Atentamente.

_______________________________________Nombre y Firma del Representante Legal

Nombre o Razón Social del contratista


- 314 -


FORMATO DI-6

“Así mismo, Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, exigirán de los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el contrato, les presenten documento actualizado expedido por el SAT, en el que se emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, como lo señala la regla I.2.1.16., contenida en la Resolución Miscelánea Fiscal para 2008, publicada en el Diario Oficial de fecha 27 de mayo de 2008 (vinculada con el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación); en vigor desde el 16 de junio de 2008, con fundamento en el Artículo Vigésimo Segundo Transitorio de la citada Resolución”.


- 315 -


FORMATO DI-7

TERMINOS Y CONDICIONES DE USO DE LA BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA PÚBLICA

DEFINICIONES

Para efectos del presente Anexo, se entenderá por:

I.- Acuerdo: El Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para regular el uso del programa informático para la elaboración, control y seguimiento de la bitácora de obra pública por medios remotos de comunicación electrónicala, emitido por la Secretaría de la Función Pública y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de Septiembre de 2009.

II.- Administrador local: El servidor público designado por el administrador de la dependencia o entidad responsable de administrar y controlar los accesos al programa informático por parte del residente de obra, supervisor de obra y superintendente de construcción;

III.- Autoridad certificadora: Las dependencias y entidades y los prestadores de servicios de certificación que, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, tengan reconocida esta calidad, y cuenten con la infraestructura tecnológica para la emisión, administración y registro de certificados digitales, así como para proporcionar servicios relacionados con los mismos;

IV.- BEOP: La bitácora electrónica de obra pública que, por medios remotos de comunicación electrónica, constituye el medio de comunicación entre las partes de un contrato de obra pública o de servicios relacionados con la misma, en la que se registran los asuntos y eventos importantes que se presentan durante la ejecución de los trabajos;

V.- Certificado digital: La constancia digital emitida por una autoridad certificadora que garantiza la autenticidad de los datos de identidad del titular del certificado;

VI.- Contratista: La persona que celebre contratos de obras públicas o de servicios relacionados con las mismas;

VII.- Dependencias: Las Secretarías de Estado, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la Procuraduría General de la República y las unidades administrativas de la Presidencia de la República;

VIII.- Entidades: Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos en los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal o una entidad paraestatal federal, que tengan tal carácter en términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal;

IX.- Firma electrónica avanzada: El conjunto de caracteres que permite la identificación del firmante en los documentos electrónicos o en los mensajes de datos, como resultado de utilizar su certificado digital y clave privada, la cual es creada bajo su exclusivo control por medios electrónicos;

X.- Ley: La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas;

XI.- Medios remotos de comunicación electrónica: Los dispositivos tecnológicos para efectuar la transmisión de datos e información a través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas, vías satélites y similares;

XII.- Notas de bitácora: El formato electrónico en que se registran los asuntos y eventos importantes que se presentan durante la ejecución de los trabajos;

XIII.- Perfil: Las características específicas que distinguen a los usuarios del programa informático, de acuerdo con el rol que desempeñan;

XIV.- Programa informático de la BEOP: El sistema informático diseñado y autorizado por la Secretaría para la elaboración, control y seguimiento de la BEOP el cual garantiza la inalterabilidad de la información que en él se registre, mediante el uso de la firma electrónica avanzada;

XV.- Reglamento: El Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas;

XVI.- Residente de obra: El servidor público designado por escrito por la dependencia o la entidad de que se trate, para llevar la administración y dirección de los trabajos y cuyas funciones son las que señala el Reglamento;

XVII.- Secretaría: La Secretaría de la Función Pública;


- 316 -


XVIII.- Superintendente de construcción: El representante del contratista ante la dependencia o la entidad de que se trate para cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecución de los trabajos;

XIX.- Supervisor de obra: El servidor público designado por la dependencia o la entidad de que se trate, o bien, la persona física, incluso el representante legal de una persona moral, nombrada por contrato, y cuyas funciones específicas son las que establece el Reglamento;

XX.- Usuarios finales: El residente de obra, el supervisor de obra y el superintendente de construcción.

OBTENCIÓN DE CERTIFICADO DIGITAL

Pemex Refinación y “EL CONTRATISTA” se obligan a obtener ante la agencia o autoridad certificadora, en los términos del Acuerdo, los certificados digitales (firma electrónica avanzada) del Residente de Obra y del Superintendente de Construccion, así como del personal técnico que faculten para utilizar la bitácora electronica, al menos con cinco días hábiles de anticipación al inicio de los trabajos, en el entendido de que en caso, de que “EL CONTRATISTA” no cumpla con esta obligación Pemex Refinación podrá dar inicio al procedimiento de rescisión del contrato.

HABILITACIÓN EN EL SISTEMA

Una vez que “EL CONTRATISTA” cuente con los certificados digitales de su Superintendente, así como del personal técnico que faculte para utilizar la Bitácora, deberá comunicarlo por escrito a Pemex Refinación suministrando la información de las personas que hayan sido habilitadas con su certificado digital, a efecto de que Pemex Refinación instruya al Administrador Local del programa informatico BEOP y proporcione a “EL CONTRATISTA” las claves de usuario y contraseñas de acceso de su personal autorizado.

La información que debe proporcionar “EL CONTRATISTA”, en los términos del párrafo que antecede, consiste en lo siguiente:

a) Nombre, denominación o razón social de “EL CONTRATISTA”, domicilio (que deberá coincidir con el proporcionado en la cláusula relativa del contrato), clave del Registro Federal de Contribuyentes, nombre de su representante legal, número telefónico y dirección de correo electrónico.

b) Nombres de las personas habilitadas con su firma electronica que funjan como Superintendente de Construccion y del personal técnico que haya sido facultado para utilizar la BEOP; claves de su Registro Federal de Contribuyentes; CURP (en su caso), profesiones y cargos que desempeñarán dentro del contrato; número telefónicos donde podrán localizarse; direcciones de correo electrónico, así como datos de los documentos en los que conste su designación oficial por parte del representante de “EL CONTRATISTA”.

A efecto de encontrarse “EL CONTRATISTA” en condiciones de hacer uso del sistema BEOP, se obliga a contar, con tres días hábiles de anticipación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos, al menos con la infraestructura tecnológica siguiente:

Hardware:

Software:


- 317 -


ADIESTRAMIENTO

El material desarrollado por la Secretaría de la Función Pública incluye un tutorial de capacitación y el manual de operación del sistema, estas herramientas permiten proporcionar el adiestramiento necesario para el Residente de Obra y para el Superintendente de Construcción de “EL CONTRATISTA”, así como del personal técnico que faculten para operar el Sistema de Bitácora Electrónica.

La cuestiones técnicas relacionadas con la operación del sistema BEOP, se contienen en el Manual que como Apéndice I de este Anexo forma también parte integrante de este Contrato, por lo que agotado el adiestramiento referido en el párrafo que antecede, “EL CONTRATISTA” no podrá aducir el desconocimiento de la forma de utilizar la Bitácora durante la ejecución de los trabajos de la obra materia del Contrato.

USO DE LA BITÁCORA

Pemex Refinación y “EL CONTRATISTA”, se obligan durante la ejecución de los trabajos a utilizar invariablemente la bitácora electrónica a que se refiere el contrato y este anexo, ajustándose a las condiciones siguientes:

I. Deberán efectuarse, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en forma enunciativa y no limitativa, las anotaciones siguientes:

a) La apertura de la Bitácora, a cargo del Residente de obra.

Nota 1Se iniciará con una nota especial relacionando la fecha de apertura, datos generales de las partes involucradas, nombre y firma del personal autorizado, domicilios y teléfonos, datos particulares del contrato y alcances descriptivos de los trabajos y de las características del sitio donde se desarrollarán, así como la inscripción de los documentos que identifiquen oficialmente al personal técnico que estará facultado como representante de la contratante y del contratista, para la utilización de la Bitácora, indicando a quién o a quiénes se delega esa facultad. Adicionalmente deberá preverse la circunstancia de que se dé apertura a diversas bitácoras cuando por las características, complejidad y magnitud de los trabajos, sea necesario asignarlas a diversos frentes de trabajo.

Nota 2En forma inmediata a la nota de apertura, se precisarán los aspectos siguientes:

1. El horario durante el cual podrán asentarse notas y consultarse la Bitácora, que deberá coincidir con las jornadas de trabajo de campo.

2. Plazo máximo para firma de la notas, acordando las partes que se tendrán por aceptadas vencido el plazo convenido.

3. Las notas firmadas electrónicamente serán inmodificables.

4. La regulación de forma de autorizar y revisar estimaciones, números generadores, cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato, así como lo relativo a las normas de seguridad, higiene y protección al ambiente que deban implementarse.

b) La formulación de instrucciones que formule el Residente al Superintendente de obra, así como la recepción de solicitudes que éste haga a aquél.


- 318 -


c) Los avances y aspectos relevantes que se susciten durante la ejecución de la obra, como pueden ser, las suspensiones, las modificaciones, los avances técnico financieros, aclaraciones, atrasos en la ejecución, penalizaciones, entre otros.

d) En su caso, la toma de decisiones técnicas que tenga de adoptar el Residente de obra para la adecuada ejecución de los trabajos, así como la resolución de consultas, aclaraciones, dudas o autorizaciones que formule el Superintendente o supervisor de obra con relación a los derechos y obligaciones del contrato.

e) Las fechas en las que se presentan las estimaciones, así como el registro del atraso en el programa de ejecución por la falta de pago de las estimaciones.

f) La notificación que haga, en su caso, “EL CONTRATISTA” a Pemex Refinación, cuando se percate de la imposibilidad de cumplir con el programa de ejecución convenido.

g) La autorización que, en su caso, conceda la residencia de obra para la ejecución de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, y/o las órdenes de trabajo correspondientes.

h) El control diario de los conceptos respecto de trabajos realizados a precios unitarios no considerados en el catálogo original, sobre todo cuando no sea posible, dentro del término establecido, la conciliación y autorización de precios extraordinarios.

i) La terminación anticipada del contrato en caso de suscitarse.

j) En su caso, la notificación de terminación de los trabajos.

k) El cierre de la Bitácora, en la que se consignará en una nota que dé por terminados los trabajos.

l) Los demás aspectos e incidencias que se requiera hacer constar en el desarrollo de los trabajos, de conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, así como con el presente contratos y sus anexos.

II. El contenido de cada nota precisará, según las circunstancias de cada caso: número, clasificación, fecha, descripción del asunto, y en forma adicional ubicación, causa, solución, prevención, consecuencia económica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de atención, así como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.

III. Las notas aparecerán numeradas y fechadas consecutivamente, en forma ordenada y los asientos deberán efectuarse sin abreviaturas.

IV. Cuando resulte necesario se podrán validar oficios, minutas, memoranda y circulares, refiriéndose en la nota respectiva al contenido de los mismos.

V. Todas las notas deberán quedar cerradas y resueltas, o especificarse que su solución será posterior, debiendo en este último caso, relacionar la nota de resolución con la que le dé origen.

VI. Cada nota deberá firmarse por su autor en forma electrónica.

VII. Todas las bitácoras que se abran en los diversos frentes de trabajo que las partes estimen necesario asignar, se sujetarán a los términos y condiciones del presente anexo, para lo cual invariablemente se deberá tomar como referencia la fecha de inicio de los trabajos del frente que corresponda.


- 319 -


FORMATO DI-8

(Papel membretado de la empresa)

(Ciudad de origen y fecha)Tula de Allende, Hgo., a ___de _____________de____.

PEMEX REFINACIÓNGERENCIA DE REFINERÍA “MIGUEL HIDALGO”SUPERINTENDENCIA DE REHABILITACIONES Y REPARACIONESDEPARTAMENTO DE CONTRATOS

(Nombre de Representante o Apoderado Legal) en mi carácter de (Apoderado o Representante Legal) de la Empresa denominada ___________________, cuya Actividad Preponderante es ______________ y con domicilio fiscal en ________________, adjudicada en la Licitación Pública Nacional No. 18576010-001-10, por el concepto Construcción de tramo de Acueducto de 30” diam. de 7.05 Km. de long. para el libramiento de Tlahuelilpan, Hgo. e integración al Acueducto de 36” diam. de la Estación de Rebombeo de Mangas y Teocalco a la refinería “Miguel Hidalgo”, con un monto a contratar de ___________________ (XX/100 MN.) sin incluir I.V.A., por medio del presente escrito, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, manifiesto lo siguiente:

Que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y la Regla I. 2.1.17. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2009 publicada el 29 de abril de 2009, vigente a partir de la misma, expedida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dependencia del Ejecutivo Federal, en los Estados Unidos Mexicanos, mi representada no se encuentra obligada a presentar lo siguiente:

Solicitud de inscripción en el RFC, ni los avisos al mencionado registro; Total o parcialmente, declaración anual del ISR. Declaraciones periódicas en México. Ni cuenta con créditos fiscales firmes o no, en México.

A T E N T A M E N T E(Nombre y firma autógrafa original del apoderado o representante legal).

NOTA: En el supuesto de que el proveedor se trate de una persona física, se deberá ajustar el presente formato en su parte conducente.


- 320 -


FORMATO DI-7

Cédula sobre el País de Origen de los Bienes y/o ServiciosANEXO G-1 (1)

No. de Contrato : (2)

Objeto del Contrato : (3)Monto Total del Contrato :

M.N. : (4)USD : (5)

Parte A.- Bienes y Servicios cotizados en M.N. y de origen nacional (Mexicano)

Tipo del Bien y/o Servicio (6)

Descripción del Bien y/o Servicio

(7)

Marca(8)

Proveedor Directo(9)

Fabricante Nacional

(10)

País Origen(11)

Monto(12)

MéxicoMéxicoMéxicoMéxicoMéxico

Total Parte A:

Parte B.- Bienes y Servicios cotizados en MN y de origen extranjeroTipo del Bien y/o

Servicio (6)Descripción del

Bien y/o Servicio (7)

Marca(8)


Exportador(13)

País Origen(11)

Monto(12)

Total Parte B:Total en M.N. (A+B) :


- 321 -


Página _____ de ____ Páginas (14) Cédula sobre el País de Origen de los Bienes y/o Servicios

ANEXO G-1 (1)

No. de Contrato : (2)

Objeto del Contrato : (3)Monto Total del Contrato :

M.N. : (4)USD : (5)

Parte C.- Bienes y Servicios cotizados en USD y de origen nacional (Mexicano)Tipo del Bien y/o



Marca(8)


Fabricante Nacional

(10)

País Origen(11)

Monto(12)

MéxicoMéxico

Total Parte C:

Parte D.- Bienes y Servicios cotizados en USD y de origen extranjero.Tipo del Bien y/o



Marca(8)


Exportador(13)

País Origen(11)

Monto(12)

Total Parte D:[Nombre y Dirección de la Compañía, Teléfono] (15)

Total en USD (C+D) :

Firma: (16) Nombre: (17)Cargo: (18)

Página _____ de ____ Páginas (14)


- 322 -


REFINERÍA “MIGUEL HIDALGO”Cédula sobre el País de Origen de los Bienes y/o Servicios:

ANEXO G-1INSTRUCTIVO DE LLENADO (Hoja 1 / 2)

DATOS INSTRUCCIÓN(1) Cédula sobre el País de Origen de los

Bienes y/o Servicios ANEXO [número de anexo correspondiente]

Esta Cédula deberá ser llenada en idioma español y deberá ser entregada tanto en forma impresa como en archivo magnético (hoja de cálculo). Se deberá indicar el identificador del Anexo tal como se denominó la “Cédula sobre el País de Origen de los Bienes y/o Servicios” en el contrato. Comúnmente se utiliza la denominación de “Anexo G-1”. La leyenda “número de anexo correspondiente” no deberá incluirse.

(2) No. de Contrato Se deberá indicar el número de Contrato (legal, SAP o ambos). Utilizar letras mayúsculas en caso de caracteres alfabéticos. Indicar si se trata de un contrato y/o pedido abierto.

(3) Objeto del Contrato Se deberá indicar el objeto del contrato en cuestión.(4) Monto Total del Contrato M.N. Indicar el monto total del contrato que fue cotizado en moneda

de curso legal de México. Utilizar formato de miles separados por comas y decimales separados por punto. En el caso de contratos y/o pedidos abiertos se deberá indicar el monto máximo.

(5) Monto Total del Contrato USD Indicar el monto total del contrato que fue cotizado en moneda de curso legal de los Estados Unidos de América (dólares), o en cualquier otra moneda extranjera. Utilizar formato de miles separados por comas y decimales separados por punto. En el caso de contratos y/o pedidos abiertos se deberá indicar el monto máximo.

(6) Tipo de bien y/o servicio Indicar el tipo de bien y/o servicio de cada uno de los conceptos que se detallen en la Cédula, de acuerdo a las siguientes categorías: materiales, equipo de instalación permanente, equipo no permanente, mano de obra, servicios y otros (regalías, transferencias, patentes, licencias, etc.)

(7) Descripción del bien y/o servicio Dar una breve descripción del bien y/o servicio que se utiliza para dar cumplimiento al objeto del contrato. En cada renglón o registro se deberá incluir la descripción de un bien o servicio específico. Sólo se podrán agrupar conceptos que tengan el mismo Fabricante o Exportador, el mismo País de Origen, el mismo Tipo de bien y/o servicio y la misma moneda de cotización.

(8) Marca En el caso que aplique, indicar la (s) marca (s) comercial (es) de los bienes que se detallen en cada renglón (registro) de esta Cédula.

(9) Proveedor Directo

Indicar el nombre de la persona física o moral (empresa) que suministra directamente al Contratista o Proveedor, los bienes y/o servicios necesarios para dar cumplimiento al contrato y que se detallan en cada renglón (registro) de esta Cédula. En caso de que el propio Contratista o Proveedor sea quien suministre los bienes y/o servicios, se deberá indicar el nombre de éste.


- 323 -


REFINERÍA “MIGUEL HIDALGO”Cédula sobre el País de Origen de los Bienes y/o Servicios:

ANEXO G-1INSTRUCTIVO DE LLENADO (Hoja 2 / 2)

DATOS INSTRUCCIÓN(10 Fabricante Nacional Indicar el nombre de la persona física o moral (empresa) que

produce los bienes y/o realiza los servicios (de origen nacional) descritos en cada renglón (registro) de esta Cédula, y los suministra de forma directa o indirecta al Contratista o Proveedor. En caso de que el propio Contratista o Proveedor sea quien produce los bienes y/o realiza los servicios (de origen nacional), se deberá indicar el nombre de éste.

(11) País de origen Indicar el País de donde proceden los bienes y/o servicios de cada uno de los conceptos que se describen en los renglones (registros) de esta Cédula. En las secciones A y C se deberá indicar “México”, en la columna correspondiente que se ha incluido únicamente por cuestión de formato.En caso de renta de embarcaciones, se deberá indicar adicionalmente el país de la bandera de la embarcación utilizada.

(12) Monto Indicar el importe, en M.N., USD u otra moneda extranjera según corresponda, de cada uno de los conceptos que se describen en los renglones (registros) de esta Cédula. Sólo en el caso de contratos y/o pedidos abiertos este valor se podría omitir.

(13) Exportador Indicar el nombre de la empresa extranjera que exporta de forma directa o indirecta, los bienes y/o servicios (de origen extranjero) descritos en cada renglón (registro) de esta Cédula.

(14) Página _____ de ____ Páginas Indicar en el primer espacio el número de página correspondiente, y en el segundo espacio el número total de páginas del anexo.

(15) [Nombre, Dirección y Teléfono de la Compañía]

Se deberá indicar nuevamente el nombre completo de la compañía, su dirección y su número telefónico. La leyenda “Nombre, Dirección y Teléfono de la Compañía” no deberá incluirse.

(16) Firma: Firma del funcionario autorizado por la compañía para presentar esta Cédula, de preferencia en tinta azul.

(17) Nombre: Indicar el nombre completo del funcionario firmante.

(18) Cargo: Indicar el cargo dentro de la compañía del funcionario firmante.

NB. La leyenda “Instructivo de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios para la Entrega de Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento” así como los números de páginas que se encuentran en el pie de página no deberán incluirse.


- 324 -

Documents

Sección I. Instrucciones para los licitantes.web.compranet.gob.mx:8002/HSM/UNICOM/18576/010/2010/046/... · Web viewLOCALIZACION GENERAL DE LA REFINERIA MIGUEL HIDALGO E-E0DB-1277-076