SEPARATA VALORIZACIÓN LIQUIDACIÓN.-IMPRIMIR5.doc

7/25/2019 SEPARATA VALORIZACIN LIQUIDACIN.-IMPRIMIR5.doc

1/29

1

AUTOR:

MSC ING LUIS DIAZ HUIZA

III PROGRAMA DE TITULACIN EN INGENIERIA

CIVIL, MODALIDAD DE EXAMEN DE CAPACIDADPROFESIONAL-SUB MODALIDAD: CURSO DE

ACTUALIZACIN.

MDULO I:

VALORIZACIN Y

LIQUIDACIN DE OBRA

MSC ING LUIS DIAZ HUIZA CIP# 36994CELULAR: 999-004-184

|


2/29

1


INTRODUCCIN

os Contratos de Obra tienen bsicamente tres aspectos fundamentales que

marcan la relacin contractual entre la empresa contratante y el contratista de

obra, estas son: el contratista se compromete a ejecutar la obra de acuerdo a

las especificaciones tcnicas, as como completarla en un plazo determinado, en

compensacin el cliente retribuye dichos trabajos de acuerdo a un precio pactado, es por

esto que para poder cumplir a cabalidad con el objeto del contrato es pertinente un

adecuado manejo econmico de los flujos que genera la obra a fin de permitir que se

desenuela adecuadamente que se refleja en las !"#O$%&"C%O'()*

#

#as alorizaciones aran de acuerdo a la forma de contratacin es decir bajo el sistemade costos unitarios, suma alzada, adems en el presente manual se tomar como puntos

a tratar, aquellos que correspondan, a los aspectos para el control econmico tales

como procedimientos correspondientes a tratamientos de amortizaciones, reajustes y

discrepancias de obra, esperando que ello pueda serir para llear un mejor control

econmicos en las obras a desempe+arse*


3/29

1


MANUAL DE AUTOAPRENDIZAJE

ALORIZACIN ! LI"UIDACINPOR CONTRATA: ALORIZACIN -

I

OJETIO GENERAL

Brindar a los participantes las funciones y obligaciones que debe

tener el profesional en las reas: Tcnicas, Administrativa,

Econmica cuando ocupe el cargo de Residente o upervisor de

obras, adems permitir a los participantes usar las diferentes

!erramientas de traba"o durante la e"ecucin de un proyecto, de

tal forma que realice su labor de manera e#ciente y !aga cumplir

durante la e"ecucin de la obra las especi#caciones tcnicas del

E$pediente Tcnico%

UNIDADES TEM$TICAS

Elaboracin de &alori'aciones y (iquidacin de )bra

*ayores +astos +enerales

enalidades

-ntereses

Adicionales


4/29

1


01%- ELAORACIN DE ALORIZACIONES

&'()*+&,*(./ M.)&2(/: A),'( 195%-(as valori'aciones tienen el carcter de pagos a cuenta y sernelaboradas el .ltimo d/a de cada per/odo previsto en las Bases, por elinspector o supervisor y el contratista%

ORAS CONTRATADAS AJO EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS

En el caso de las obras contratadas ba"o el sistema de precios

unitarios, las valori'aciones se formularn en funcin de los metradose"ecutados con los precios unitarios ofertados, agregandoseparadamente los montos proporcionales de gastos generales yutilidad ofertados por el contratista0 a este monto se agregar, de serel caso, el porcenta"e correspondiente al -mpuesto +eneral a las

&entas%

En las obras contratadas ba"o el sistema a precios unitarios sevalori'ar !asta el total de los metrados realmente e"ecutados,

mientras que en el caso de las obras ba"o el sistema de suma al'ada sevalori'ar !asta el total de los metrados del presupuesto de obra%

&% O)& & P).,*(/ U*&)*(/% 7 M2(%..,&2( P%U%O;.)&2(< =

G%G)'%O;.)&2( = U*'*2&2 (;.)&2&


5/29

1


ORAS CONTRATADAS AJO EL SISTEMA DE SUMA ALZADA

En el caso de las obras contratadas ba"o el sistema a suma al'ada,durante la e"ecucin de la obra, las valori'aciones se formularn enfuncin de los metrados e"ecutados contratados con los preciosunitarios del valor referencial, agregando separadamente los montosproporcionales de gastos generales y utilidad del valor referencial% Elsubtotal as/ obtenido se multiplicar por el factor de relacin,calculado !asta la quinta cifra decimal0 a este monto se agregar, deser el caso, el porcenta"e correspondiente al -mpuesto +eneral a las

&entas%

% O)& & S>& A'+&2&% 7 M2(%..,&2( ,()&&2( P%U% D.'

%R%< = G%G)'%%R% = U*'*2&2 %R%< ?%R%

(os metrados de obra e"ecutados sern formulados y valori'adoscon"untamente por el contratista y el inspector o supervisor, ypresentados a la Entidad dentro de los pla'os que estable'ca el

contrato% i el inspector o supervisor no se presenta para lavalori'acin con"unta con el contratista, ste la efectuar% El inspectoro supervisor deber revisar los metrados durante el per/odo deaprobacin de la valori'acin%

%

A partir del vencimiento del pla'o establecido para el pago de estasvalori'aciones, por ra'ones imputables a la Entidad, el contratistatendr derec!o al reconocimiento de los intereses legales, deconformidad con los art/culos 1233, 1234 y 1235 del 6digo 6ivil%ara el pago de los intereses se formular una &alori'acin de-ntereses y se efectuar en las valori'aciones siguientes%

El pla'o m$imo de aprobacin por el inspector o el supervisor de lasvalori'aciones y su remisin a la Entidad para per/odos mensuales esde cinco 748 d/as, contados a partir del primer d/a !bil del messiguiente al de la valori'acin respectiva, y ser cancelada por laEntidad en fec!a no posterior al .ltimo d/a de tal mes% 6uando las

valori'aciones se re#eran a per/odos distintos a los previstos en esteprrafo, las Bases establecern el tratamiento correspondiente deacuerdo con lo dispuesto en el presente art/culo%


6/29

1


P.)*(2(/ @&)& &'()*+&)%9(as valori'aciones tienen el carcter de pagos a cuenta y sernelaboradas el .ltimo d/a de cada per/odo previsto en las Bases o en elcontrato, por el inspector o supervisor y el contratista%a8 ;uincenal%b8 *ensual%c8 )tros%

T*@(/ 2. &'()*+&,*(./

a%


7/29

1


E-4 I;()>. M./&' 2. &'()*+&,*(./

S/.&,*B 2.' C&'.2&)*( 2.C(>@)(>*/( 1E.,,*B M&&' 1

&olumen: rograma: 6ontrato: T)%BaseTotal

E"ec% al=1>12>?47recio Base8

liego: royecto: 6ontrase@a:

)bra: uente de inanciamiento:

*es

es

T

)%1??5

&alori'acin 6alendario

Total6alenda

rio

Acancelar

alcontrati

sta

agado

endiente deago

Cec!

a

%Base

6ontrato

Escalamiento

&alori'acin Bruta

Reintegros y)tros

Amorti'acin

Adelantos7


8/29

1


-+& 1N O &6A6E(AR A( 6)TRAT-TA & D -+&

ARA 6P(6I()


9/29

1


0%-AADELANTOS DE ORAC'&/./ 2. A2.'&(/ . O)&/: A)% 186 2.'R.'&>.(

L&/ &/./ @(2)F ./&'.,.) '(/ /**../ &2.'&(/:

1% (/: A)% 188 2.'R.'&>.((a Entidad debe establecer en las Bases el pla'o en el cual elcontratista solicitar el adelanto, as/ como el pla'o en el cualentregar el adelanto, con la #nalidad que el contratista puedadisponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el

calendario de adquisicin de materiales o insumos%


10/29

1


(as solicitudes de otorgamiento de adelantos para materiales oinsumos debern ser reali'adas una ve' iniciada la e"ecucincontractual, teniendo en consideracin el calendario de adquisicin demateriales o insumos presentado por el contratista y los pla'osestablecidos en las Bases para solicitar y entregar dic!os adelantos%

o proceder el otorgamiento del adelanto de materiales o insumosen los casos en que las solicitudes correspondientes sean reali'adascon posterioridad a las fec!as se@aladas en el calendario de

adquisicin de materiales e insumos%

ara el otorgamiento del adelanto para materiales o insumos sedeber tener en cuenta lo dispuesto en el


11/29

1


03%- AMORTIZACIONES REAJUSTES !

DISCREPANCIAS DE ORA

A>()*+&,*B 2. A2.'&(/: A)% 189 2.' R.'&>.((a amorti'acin del adelanto directo se !ar mediante descuentosproporcionales en cada una de las valori'aciones de obra%

(a amorti'acin del adelanto para materiales e insumos se reali'arde acuerdo con lo dispuesto en el o en la liquidacin%

C(>.&)*(/ 2. '&/ &>()*+&,*(./ 2. '(/ &2.'&(/

R.&/./: A)% 198 2.' R.'&>.(En el caso de obras, dado que los ndices Ini#cados de recios de la6onstruccin son publicados por el -nstituto acional de Estad/stica e

-nformtica -E- con un mes de atraso, los rea"ustes se calcularnen base al coe#ciente de rea"uste 9F conocido a ese momento%osteriormente, cuando se cono'can los ndices Ini#cados de reciosque se deben aplicar, se calcular el monto de#nitivo de los rea"ustesque le corresponden y se pagarn con la valori'acin ms cercanaposterior o en la liquidacin #nal sin reconocimiento de intereses%

D*/,).@&,*&/ )./@.,( 2. &'()*+&,*(./ ( >.)&2(/: A)% 1992.' R.'&>.(


12/29

1


i surgieran discrepancias respecto de la formulacin, aprobacin ovalori'acin de los metrados entre el contratista y el inspector osupervisor o la Entidad, seg.n sea el caso, se resolvern en laliquidacin del contrato, sin per"uicio del cobro de la parte nocontrovertida%

i la valori'acin de la parte en discusin representa un monto igual osuperior al cinco por ciento 74O8 del contrato actuali'ado, la parteinteresada podr someter dic!a controversia a conciliacin y>oarbitra"e dentro de los quince 7148 d/as !biles despus presentada%

(a iniciacin de este procedimiento no implica la suspensin delcontrato ni el incumplimiento de las obligaciones de las partes%

R.&/./

Bases 7E$pediente Tcnico8 establecern rmulas olinmicas%

rmula olinmicas:


13/29

1


(as valori'aciones de )bra rincipal y e )bra Adicional se rea"usta almes en que debe ser pagada la &alori'acin%

ara valori'aciones mensuales el Art nC 1? se@ala que el pla'o depago s !asta el .ltimo d/a del mes siguiente%

@&)&) ,( .' R.&/. P)()&>&2(

REAJT%RECONOCIDO 7REAJT%EJECUTADO

P.&'*2&2i se cumpliera el pla'o y el 6ontratista todav/a no !a terminado desubsanar todas las observaciones% (a Entidad podr disolver elcontrato por incumplimiento y se aplicarn las penalidadescorrespondientesV%

V enalidad por cada d/a de atraso% *onto m$imo al 4O del montocontractual% Esta penalidad ser deducida de la liquidacin #nal, o sifuese necesario se cobrarn las garant/as entregadas por el

6ontratista%

EN LA LI"UIDACIN ?INAL SE RECALCULALOS REAJUSTES CON LOS I%U% DE?INITIOS

"UE IMPLICA LOS DE?INITIOS PARAAL MENSUALES ES EL MES SIGUIENTE


14/29

1


enalidad diariaK Q%1Q $ *onto del contrato $ la'o en d/as

K Q%3Q 7la'os W de 5Q d/as8K Q%14 7la'os X 5Qd/as8


15/29

1


04%- AMPLIACIN DE PLAZOS DE ORAS

(os art/culos que norman las ampliaciones de pla'o son:

C&/&'./ 2. &>@'*&,*B 2. @'&+(: A)% 00 2.' R.'&>.( P)(,.2*>*.( 2. &>@'*&,*B 2. @'&+(: A)% 01 2.'

R.'&>.(

E;.,(/ 2. '& >(2*,&,*B 2.' @'&+( ,()&,&': A)% 02.' R.'&>.(

&amos a desarrollar cada art/culo:

C&/&'./ 2. &>@'*&,*B 2. @'&+(: A)% 00 2.' R.'&>.(o parali'aciones en el cumplimiento de sus

prestaciones por causas atribuibles a la Entidad%=% 6aso fortuito o fuer'a mayor debidamente comprobada%3% 6uando se aprueba la prestacin adicional de obra% En este

caso, el contratista ampliar el pla'o de las garant/as que

!ubiere otorgado%

P)(,.2*>*.( 2. &>@'*&,*B 2. @'&+(: A)% 01 2.' R.'&>.(

ara que proceda una ampliacin de pla'o de conformidad con loestablecido en el art/culo precedente, desde el inicio y durante laocurrencia de la causal, el contratista, por intermedio de su residente,deber anotar en el cuaderno de obra las circunstancias que a sucriterio ameriten ampliacin de pla'o%


16/29

1


representante legal solicitar, cuanti#car y sustentar su solicitud deampliacin de pla'o ante el inspector o supervisor, seg.ncorresponda, siempre que la demora afecte la ruta cr/tica delprograma de e"ecucin de obra vigente y el pla'o adicional resultenecesario para la culminacin de la obra% En caso que el !ec!oinvocado pudiera superar el pla'o vigente de e"ecucin contractual, lasolicitud se efectuar antes del vencimiento del mismo%

El inspector o supervisor emitir un informe e$presando opinin sobrela solicitud de ampliacin de pla'o y lo remitir a la Entidad, en un

pla'o no mayor de siete 78 d/as, contados desde el d/a siguiente depresentada la solicitud% (a Entidad resolver sobre dic!a ampliacin ynoti#cara su decisin en un pla'o m$imo de catorce 7138 d/as,contados desde el d/a siguiente de la recepcin del indicado informe%


17/29

1


ampliacin de pla'o concedida, en un pla'o que no e$ceder de die'71Q8 d/as contados a partir del d/a siguiente de la fec!a de noti#cacinal contratista de la Resolucin que aprueba la ampliacin de pla'o% Elinspector o supervisor deber elevarlos a la Entidad, con los rea"ustesconcordados con el residente, en un pla'o m$imo de siete 78 d/as,contados a partir de la recepcin del nuevo calendario presentado porel contratista% En un pla'o no mayor de siete 78 d/as, contados apartir del d/a siguiente de la recepcin del informe del inspector osupervisor, la Entidad deber pronunciarse sobre dic!o calendario, el

mismo que, una ve' aprobado, rempla'ar en todos sus efectos alanterior% o arbitra"e dentro de los quince 7148 d/as!biles posteriores a la comunicacin de esta decisin%

E;.,(/ 2. '& >(2*,&,*B 2.' @'&+( ,()&,&': A)% 0 2.'R.'&>.((as ampliaciones de pla'o en los contratos de obra darn lugar alpago de mayores gastos generales variables iguales al n.mero de d/ascorrespondientes a la ampliacin multiplicados por el gasto general

variable diario, salvo en los casos de obras adicionales que cuentancon presupuestos espec/#cos%

lo en el caso que la ampliacin de pla'o sea generada por la

parali'acin total de la obra por causas a"enas a la voluntad delcontratista, dar lugar al pago de mayores gastos generales variablesdebidamente acreditados, de aquellos conceptos que forman parte dela estructura de gastos generales variables de la oferta econmica delcontratista o del valor referencial, seg.n el caso%

En el supuesto que las reducciones de prestaciones afecten el pla'ocontractual, los menores gastos generales variables se calcularnsiguiendo el procedimiento establecido en el prrafo precedente%


18/29

1


En virtud de la ampliacin otorgada, la Entidad ampliar el pla'o delos otros contratos celebrados por sta y vinculados directamente alcontrato principal%

0%- C$LCULO DE LOS GASTOSGENERALES DIARIOS

E;.,(/ 2. '& >(2*,&,*B 2.' @'&+( ,()&,&': A)% 0 2.'R.'&>.((as ampliaciones de pla'o en los contratos de obra darn lugar alpago de mayores gastos generales variables iguales al n.mero de d/ascorrespondientes a la ampliacin multiplicados por el gasto general

variable diario, salvo en los casos de obras adicionales que cuentancon presupuestos espec/#cos%

lo en el caso que la ampliacin de pla'o sea generada por laparali'acin total de la obra por causas a"enas a la voluntad delcontratista, dar lugar al pago de mayores gastos generales variablesdebidamente acreditados, de aquellos conceptos que forman parte dela estructura de gastos generales variables de la oferta econmica delcontratista o del valor referencial, seg.n el caso%

En el supuesto que las reducciones de prestaciones afecten el pla'ocontractual, los menores gastos generales variables se calcularnsiguiendo el procedimiento establecido en el prrafo precedente%


19/29

1


En virtud de la ampliacin otorgada, la Entidad ampliar el pla'o delos otros contratos celebrados por sta y vinculados directamente alcontrato principal%

CF','( 2.' G&/( G..)&' D*&)*(: A)% 03 2.' R.'&>.(En los contratos de obra a precios unitarios, el gasto general diario secalcula dividiendo los gastos generales variables ofertados entre eln.mero de d/as del pla'o contractual, a"ustado por el coe#ciente9-p>-o, en donde 9-p es el ndice +eneral de recios al 6onsumidor76digo =?8 aprobado por el -nstituto acional de Estad/stica e

-nformtica-E- correspondiente al mes calendario en que ocurre lacausal de ampliacin del pla'o contractual, e 9-o es el mismo /ndicede precios correspondiente al mes del valor referencial%

En los contratos de obra a suma al'ada, el gasto general diario secalcula dividiendo los gastos generales variables del presupuesto quesustenta el valor referencial entre el n.mero de d/as del pla'ocontractual, a"ustado por el factor de relacin y por el coe#ciente9-p>-o, en donde 9-p es el ndice +eneral de recios al 6onsumidor

76digo =?8 aprobado por el -nstituto acional de Estad/stica e-nformtica -E- correspondiente al mes calendario en que ocurre lacausal de ampliacin del pla'o contractual, e 9-o es el mismo /ndicede precios correspondiente al mes del valor referencial%

En el caso de obras adicionales y prestaciones adicionales de serviciosde supervisin de obras, los gastos generales se determinarnconsiderando lo necesario para su e"ecucin%

P&( 2. G&/(/ G..)&'./: A)% 04 2.' R.'&>.(ara el pago de los mayores gastos generales se formular una

&alori'acin de *ayores +astos +enerales, la cual deber serpresentada por el residente al inspector o supervisor0 dic!oprofesional en un pla'o m$imo de cinco 748 d/as contados a partir deld/a siguiente de recibida la mencionada valori'acin la elevar a laEntidad con las correcciones a que !ubiere lugar para su revisin yaprobacin% (a Entidad deber cancelar dic!a valori'acin en unpla'o m$imo de treinta 7=Q8 d/as contados a partir del d/a siguientede recibida la valori'acin por parte del inspector o supervisor%


20/29

1


A partir del vencimiento del pla'o establecido para el pago de estavalori'acin, el contratista tendr derec!o al reconocimiento de losintereses legales, de conformidad con los art/culos 1233, 1234 y 1235del 6digo 6ivil% ara el pago de intereses se formular una

&alori'acin de -ntereses y se efectuar en las valori'acionessiguientes%E.>@'(:e asume:

(a causal ocurre dentro de un mismo mes calendario% (os valores de los ndices Ini#cados

6osto directo del 6ontrato >% 1Y QQQ,QQQ%QQ*es de &alor Referencial 7&%R8 Enero 2Q1Q-nc% Inif% =? 7-o8 de enero 2Q1Q =12%43 7Asumido8+astos +enerales directosrelacionados al tiempo

14O

la'o contractual 1QQ d/as calendarioTrmino del pla'o contractual Q=%1Q%2Q1Q*es calendario donde ocurre lacausal

etiembre 2Q1Q71QQ8 $ 72N2%1 > 2?%1?8

> 14 1N?%12

&alori'acin *++ K 14, 1N?%12 D-+& K 14, 1N?%12 D 2,=3%Q3

> 1,?2=%15

06%- ORAS ADICIONALES DE ORASO)&/ &2*,*(&'./ >.()./ &' *,. @() ,*.( 1Q.(lo proceder la e"ecucin de obras adicionales cuando previamentese cuente con la certi#cacin de crdito presupuestario y la resolucindel Titular de la Entidad y en los casos en que sus montos, restndolelos presupuestos deductivos vinculados, sean iguales o no superen elquince por ciento 714O8 del monto del contrato original%


21/29

1


E$cepcionalmente, en el caso de prestaciones adicionales de obra quepor su carcter de emergencia, cuya no e"ecucin pueda afectar elambiente o poner en peligro a la poblacin, los traba"adores o a laintegridad de la misma obra, la autori'acin previa de la Entidadpodr reali'arse mediante comunicacin escrita a #n de que elinspector o supervisor pueda autori'ar la e"ecucin de tales obrasadicionales, sin per"uicio de la veri#cacin que reali'ar la Entidadprevio a la emisin de la resolucin correspondiente, sin la cual nopodr efectuarse pago alguno%

En los contratos de obra a precios unitarios, los presupuestosadicionales de obra sern formulados con los precios del contrato y>oprecios pactados y los gastos generales #"os y variables propios deladicional para lo cual deber reali'arse el anlisis correspondienteteniendo como base o referencia los anlisis de los gastos generalesdel presupuesto original contratado% Asimismo, debe incluirse lautilidad del presupuesto ofertado y el -mpuesto +eneral a las &entascorrespondiente%

En los contratos de obra a suma al'ada, los presupuestos adicionalesde obra sern formulados con los precios del presupuesto referenciala"ustados por el factor de relacin y>o los precios pactados, con losgastos generales #"os y variables propios de la prestacin adicionalpara lo cual deber reali'arse el anlisis correspondiente teniendocomo como base o referencia los montos asignados en el valorreferencial multiplicado por el factor de relacin% Asimismo, debeincluirse la utilidad del valor referencial multiplicado por el factor derelacin y el -mpuesto +eneral a las &entas correspondiente%

(a necesidad de tramitar la autori'acin de prestaciones adicionalesde obra debe ser anotada en el cuaderno de obra, ya sea porinspector o supervisor o por el contratista el contratista% El inspectoro supervisor debe comunicar a la Entidad sobre la necesidad deelaborar el e$pediente tcnico de la prestacin adicional de obra%

(a Entidad debe de#nir si la elaboracin del e$pediente tcnico de laobra estar a su cargo, a cargo de un consultor e$terno o a cargo del

contratista e"ecutor de la obra principal, en calidad de prestacin


22/29

1


adicional de obra, aprobada conforme al procedimiento previsto en elart/culo 13S del Reglamento% ara dic!a de#nicin, la Entidad debetener en consideracin la naturale'a, magnitud, comple"idad, entreotros aspectos relevantes de la obra principal, as/ como la capacidadtcnica y>o especiali'acin del contratista que la e"ecuta, cuandoconsidere encargarle a ste la elaboracin del E$pediente Tcnico%

6uando el e$pediente tcnico es elaborado por la Entidad o por unconsultor e$terno, ser necesario veri#car que con el contratistae"ecutor de la obra principal, que la solucin tcnica de dise@o se

a"usta a la prestacin principal0 asimismo, independientemente dequien elabore el e$pediente tcnico, deber tenerse en consideracinlo se@alado en los prrafos tercero y cuarto de este art/culo%

6oncluida la elaboracin del e$pediente tcnico, el inspector osupervisor cuenta con un pla'o de catorce 7138 d/as para remitir a laEntidad el informe pronuncindose sobre la procedencia de lae"ecucin de la prestacin adicional% Recibido dic!o informe, laEntidad cuenta con catorce 7138 d/as para emitir y noti#car al

contratista la resolucin mediante la que se pronuncia sobre laprocedencia de la e"ecucin de la prestacin adicional de obra% (ademora de la Entidad en emitir y noti#car esta resolucin, podr sercausal de ampliacin de pla'o%

6uando la Entidad decida autori'ar la e"ecucin de la prestacinadicional de obra, al momento de noti#car la respectiva resolucin alcontratista, tambin debe entregarle el e$pediente tcnico de dic!aprestacin debidamente aprobado%

El pago de los presupuestos adicionales aprobados se reali'amediante valori'aciones adicionales%

6uando se apruebe la prestacin adicional de obra, el contratistaestar obligado a ampliar el monto de la garant/a de #elcumplimiento% -gualmente cuando se apruebe la reduccin deprestaciones, el contratista podr reducir el monto de dic!a garant/a%

(os adicionales o reducciones que se dispongan durante la e"ecucin

de proyectos de inversin p.blica debern ser comunicados por la


23/29

1


Entidad a la autoridad competente del istema acional de -nversin.blica%

P)./&,*(./ &2*,*(&'./ 2. ()&/ >&()./ &' *,. @() ,*.(1Q.((as prestaciones adicionales de obras cuyos montos, restndole lospresupuestos deductivos vinculados, superen el quince por ciento714O8 del monto del contrato original, luego de ser aprobadas por elTitular de la Entidad, requieren previamente, para su e"ecucin ypago, la autori'acin e$presa de la 6ontralor/a +eneral de la

Rep.blica%

En el caso de adicionales con carcter de emergencia la autori'acinde la 6ontralor/a +eneral de la Rep.blica se emitir previa al pago%

(a 6ontralor/a +eneral de la Rep.blica contar con un pla'o m$imode quince 7148 d/as !biles, ba"o responsabilidad, para emitir supronunciamiento, el cual deber ser motivado en todos los casos% Elreferido pla'o se computar a partir del d/a siguiente que la Entidad

presenta la documentacin sustentatoria correspondiente%Transcurrido este pla'o, sin que medie pronunciamiento de la6ontralor/a +eneral de la Rep.blica, la Entidad est autori'ada paradisponer la e"ecucin y>o pago de prestaciones adicionales de obra porlos montos que !ubiere solicitado, sin per"uicio del control posterior%


24/29

1


6uando se apruebe la prestacin adicional de obras, el contratistaestar obligado a ampliar el monto de la garant/a de #elcumplimiento%

(as prestaciones adicionales de obra no podrn superar el cincuentapor ciento 74QO8 del monto del contrato original% En caso que supereneste l/mite se proceder a la resolucin del contrato, no siendoaplicable el .ltimo prrafo del art/culo 2Q?, debindose convocar a unnuevo proceso por el saldo de obra por e"ecutar, sin per"uicio de las

responsabilidades que pudieran corresponder al proyectista%

Los adicionales o

reducciones que se

dispongan durante la

ejecucin de proyectos

de inversin pblica

debern ser

comunicados por la

Entidad a la autoridadcompetente del

Sistema Nacional de

Inversin Pblica.

I.)././ @() 2.>()& . '(/ @&(/ 2. '&/&'()*+&,*(./

(a valori'acin l/quida correspondiente al monto en efectivo adeudadoal contratista, por lo tanto al momento de facturar el monto de interscalculado, se le debe agregar el -%+%&%

E"emplo:&alori'acin del mes de *ar'o2Q11

>% 1QQ QQQ%QQ

Rea"uste Bruto >% 4 QQQ%QQ


25/29

1


&alori'acin eta >% 54 QQQ%QQEfectivo >% 54 QQQ%QQ

-%+%&% 71NO $ &%8 >% 11 QQ%QQ

*es de la valori'acin : *ar'o 2Q11&encimiento pla'o de pago : =Q%Q3%2Q11T%-%(% del =Q%Q3%2Q11 : 3% 3233 7asumido8

3%3233818K >% 154%Q2

Total -ntereses K 1 54%Q2 D -+& K 154%Q2 D =1%Q7 S% 08 %5


26/29

1


05%- LI"UIDACIN DE ORAS

L**2&,*B 2.' C()&( 2. O)&: A)% 11 2.' R.'&>.(El contratista presentar la liquidacin debidamente sustentada conla documentacin y clculos detallados, dentro de un pla'o de sesenta75Q8 d/as o el equivalente a un dcimo 71>1Q8 del pla'o vigente dee"ecucin de la obra, el que resulte mayor, contado desde el d/asiguiente de la recepcin de la obra%


27/29

1


quince 7148 d/as !biles siguientes, cualquiera de las partes debersolicitar el sometimiento de esta controversia a conciliacin y>oarbitra"e%

Toda discrepancia respecto a la liquidacin se resuelve seg.n lasdisposiciones previstas para la solucin de controversias establecidasen la (ey y en el presente Reglamento, sin per"uicio del cobro de laparte no controvertida%

En el caso de obras contratadas ba"o el sistema de precios unitarios,

la liquidacin #nal se practicar con los precios unitarios, gastosgenerales y utilidad ofertados0 mientras que en las obras contratadasba"o el sistema a suma al'ada la liquidacin se practicar con losprecios, gastos generales y utilidad del valor referencial, afectadospor el factor de relacin%

o se proceder a la liquidacin mientras e$istan controversiaspendientes de resolver%

E;.,(/ 2. '& '**2&,*B: A)% 1 2.' R.'&>.((uego de !aber quedado consentida la liquidacin y efectuado el pagoque corresponda, culmina de#nitivamente el contrato y se cierra ele$pediente respectivo%

(as discrepancias en relacin a defectos o vicios ocultos, debern sersometidas a conciliacin y>o arbitra"e% En dic!o pla'o el pla'o decaducidad se computara a partir de la recepcin de la obra por laEntidad !asta quince 7148 d/as !biles posteriores al vencimiento delpla'o de responsabilidad del contratista previsto en el contrato%

(as controversias en relacin a los pagos que la Entidad debe efectuaral contratista podrn ser sometidas a conciliacin y>o arbitra"e dentrode los quince 7148 d/as !biles siguientes de vencido el pla'o para!acer efectivo el pago de acuerdo a lo previsto en el contrato%


28/29

1


GLOSARIO

M.>()*& 2./,)*@*& &'()*+&2&: A)% 13 2.' R.'&>.(6on la liquidacin, el contratista entregar a la Entidad los planospost construccin y la minuta de declaratoria de fbrica o la memoriadescriptiva valori'ada, seg.n sea el caso, obligacin cuyocumplimiento ser condicin para el pago del monto de la liquidacina favor del contratista%

&'()*+&,*Bodemos de#nir a las &alori'aciones como la cuanti#cacin econmicade un avance f/sico reali'ado en un periodo dado, es decir lacuanti#cacin de los metrados realmentee"ecutadosen un periodo multiplicados por el precio unitario base o referencial, cuya sumatoria deparciales en incrementado por elporcenta"e de gastos generales y utilidad establecidos en elpresupuesto base, y cuyo total es multiplicado por el actor deRelacin 7R8 correspondiente a la oferta econmica

?()>'& P('*B>*,&El sistema de rmulas olinmicas 78 lo usamos en el er. pararea"ustar el valor de los presupuestos de )bra desde la fec!a de suelaboracin, !asta la fec!a de pago del avance de obra, esta frmulaesta basada en un e$presin matemtica que representa lasincidencias delos componentes del costo total de una obra, es decir elcosto directo de la obra 7*ano de )bra, *ateriales y Equipo8 y elcosto indirecto 7+astos generales y Itilidad8 se e$cluye del costo los

Taller(Ca!


29/29


impuestos, en el er. estos impuestos estn representados por el -+&7-mpuesto +eneral a las &entas8%

L**2&,*B 2. '& O)&Ina ve' culminadas las obras y !ec!a la recepcin correspondiente,se !ar a liquidacin econmica #nal de la obra, con la aplicacin delas multas 7si las !ubiere8, saldos por amorti'aciones de adelantos ypagos a cuenta 7pago de valori'aciones8, de#niendo, #nalmente, unsaldo a favor o en contra del 6ontratista%

ILIOGRA?A

1% DECRETO LEGISLATIO N(% 1015 (ey de 6ontratacionesEstatales, y modi#catorias%

% DECRETO SUPREMO N(% 184-008E Reglamento del

Documents

SEPARATA VALORIZACIÓN LIQUIDACIÓN.-IMPRIMIR5.doc